View
8
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Av. Alonso de Córdova 5670, Of.1202 - Las Condes - Santiago
Informe de Avance Bimestral N°7 Diciembre 2014 – Enero 2015
DEFINITIVO
Auditoria Nueva Línea 2x220 kV Encuentro-Lagunas Primer Circuito
Preparado para:
- Dirección de Peajes del CDEC-SING
- Comisión Nacional de Energía
- Superintendencia de Electricidad y Combustibles
20 de marzo 2015
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 2 de 39
CONTENIDO
1 Resumen Ejecutivo ...................................................................................................................... 4
1.1 Descripción del Proyecto ..................................................................................................... 4
1.2 Objetivo de la Auditoría ...................................................................................................... 5
1.3 Estado de Avance de Obras ................................................................................................. 5
1.4 Factores de Riesgo .............................................................................................................. 8
1.4.1 Subestaciones .............................................................................................................. 8
1.4.2 Líneas ........................................................................................................................... 8
1.4.3 ELABORACIÓN EIA, OBTENCIÓN RCA Y PAS ................................................................ 9
1.5 Cumplimiento de Característica Técnicas ........................................................................... 9
1.6 Conclusiones........................................................................................................................ 9
2 Avance del Proyecto .................................................................................................................. 10
2.1 Movilización y Estudios Preliminares ................................................................................ 10
2.2 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial ............... 10
2.3 Ingeniería Básica y Detallada ............................................................................................ 10
2.3.1 Ingeniería de Subestaciones: ..................................................................................... 10
2.3.2 Ingeniería de Líneas ................................................................................................... 11
2.4 Seguros Contratados ......................................................................................................... 11
2.5 Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS ............................................................................. 11
2.6 Obtención de Concesiones y Servidumbres ...................................................................... 11
2.6.1 Concesión Eléctrica ................................................................................................... 12
2.7 Suministro de Equipos y Materiales .................................................................................. 12
2.8 Construcción, Montaje y Pruebas ..................................................................................... 12
2.9 Entrada en Operación ....................................................................................................... 12
2.10 Estado de Avance .............................................................................................................. 12
3 Cumplimiento de Plazos ............................................................................................................ 16
4 Estado del Proyecto................................................................................................................... 17
4.1 Características Técnicas del Proyecto ............................................................................... 17
4.1.1 Línea de Transmisión ................................................................................................. 18
4.1.2 Subestaciones ............................................................................................................ 19
4.1.3 S/E Lagunas ............................................................................................................... 19
4.1.4 S/E Encuentro ............................................................................................................ 21
4.2 Cronograma del Proyecto ................................................................................................. 21
4.2.1 Verificaciones del Cronograma ................................................................................. 24
4.3 Gestiones Ante Organismos Públicos ................................................................................ 25
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 3 de 39
4.4 Estudios Medioambientales, Ingeniería y Suministros ..................................................... 26
4.4.1 Estudios Medioambientales ...................................................................................... 26
4.4.2 Ingeniería ................................................................................................................... 27
4.4.3 Suministros ................................................................................................................ 28
4.5 Pruebas en Fábrica Para Equipos y Elementos ................................................................. 30
4.6 Visitas De Inspección De Los Trabajos En Terreno ............................................................ 30
4.7 Trabajos del Adjudicatario en Instalaciones de Terceros.................................................. 30
4.8 Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar el Proyecto..................................... 30
4.8.1 Análisis de la Organización Encargada de Desarrollar el Proyecto ........................... 30
5 Conclusiones.............................................................................................................................. 33
6 Anexos ....................................................................................................................................... 34
6.1 Actividades desarrolladas por el Equipo del Auditor ........................................................ 34
6.1.1 Actividades desarrolladas y su relación con el Cronograma de la Auditoría ............ 34
6.1.2 Nivel de cumplimiento y justificación de las desviaciones en las actividades
desarrolladas, respecto del Programa Bimestral ...................................................................... 35
6.1.3 Descripción firmada de las actividades realizadas por cada integrante del Equipo del
Auditor durante el período ....................................................................................................... 36
6.2 Documentos Recibidos ...................................................................................................... 37
6.3 Informe Mensual Auditoría ............................................................................................... 38
6.4 Programa Bimestral de Actividades .................................................................................. 39
6.4.1 Reuniones con el Adjudicatario ................................................................................. 39
6.4.2 Documentos Técnicos ............................................................................................... 39
6.4.3 Cronograma ............................................................................................................... 39
6.4.4 Gestiones Ante Organismos Públicos ........................................................................ 39
6.4.5 Gestión Ambiental ..................................................................................................... 39
6.4.6 Gestión Predial .......................................................................................................... 39
6.4.7 Elaboración de Informes ........................................................................................... 39
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 4 de 39
1 RESUMEN EJECUTIVO
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Mediante decreto N°5T del Ministerio de Energía, de fecha 9 de septiembre de 2013, publicado en
el Diario Oficial con fecha 16 de octubre de 2013, se otorgaron a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P,
en adelante el Adjudicatario, los Derechos de Explotación y Ejecución de la Nueva Línea 2x220
Encuentro-Lagunas primer circuito, fijando además las características técnicas del Proyecto y la
fecha de entrada en operación.
El Proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de transmisión en 220 kV, entre las
subestaciones Encuentro y Lagunas, en el SING, incluyendo los paños de línea en ambos extremos
del primer circuito, un reactor de línea y su paño de conexión instalados en el extremo S/E
Lagunas.
La nueva línea debe poseer las siguientes características técnicas mínimas:
- Tensión de operación 220 kV.
- Longitud aproximada según decreto N°57, 174 km.
- Número de circuitos 2 (tendido del primer circuito), dispuestos en estructuras para doble
circuito.
- Capacidad de diseño de la línea por circuito 290 MVA, a 35°C de temperatura ambiente
con sol, con una velocidad de viento de 0,61 m/s y una resistencia c.c. máxima de 0,073
ohm/km a 20° C.
- Cable de guardia OPGW o equivalente.
- Transposiciones 1 ciclo completo.
- Reactores de línea 30 MVAr en S/E Lagunas.
- Sensores de Medida de Temperatura y Corriente al menos 6 equipos de monitoreo, con
sus correspondientes suministros y estaciones asociadas.
- Conjunto de aislación Vidrio o porcelana.
No obstante lo anterior, el Proyecto debe cumplir con todas las otras características técnicas que,
no habiendo sido señaladas explícitamente en el decreto N°5T, fueron incluidas en la Oferta
Técnica del Adjudicatario y son señaladas en las Bases de Licitación y su proceso.
Interchile S.A filial de ISA en Chile, es el responsable por el diseño, la adquisición de los bienes, la
construcción, montaje, pruebas, puesta en servicio y operación de la línea de transmisión y las
subestaciones asociadas.
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 5 de 39
1.2 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA Supervisar el avance del Proyecto verificando el cumplimiento de los Hitos Relevantes así como de
las condiciones técnicas establecidas según el decreto N°5T del Ministerio de Energía.
Detectar de manera oportuna aquellos aspectos que puedan afectar el cumplimiento de los Hitos
relevantes y/o las condiciones técnicas del Proyecto.
Informar al CDEC-SING, CNE y SEC mediante informes bimestrales y de cumplimiento de Hitos, y al
CDEC-SING mediante informes mensuales: los avances del Proyecto; el cumplimento dado por el
Adjudicatario a las condiciones técnicas; el cumplimento dado por el Adjudicatario a los plazos
establecidos mediante el Cronograma e Hitos Relevantes del Proyecto, y los aspectos que puedan
afectar el normal desarrollo de éste.
1.3 ESTADO DE AVANCE DE OBRAS Con fecha 16 de octubre de 2013 el Adjudicatario dio inicio a las actividades del Proyecto, las que deben finalizar a más tardar el 12 de abril de 2017, con su puesta en servicio. A la fecha, se ha dado cumplimiento al Hito Relevante N°1. El segundo Hito Relevante que debe cumplir el Adjudicatario tiene como fecha el 13 de julio de 2015. Transcurridos 15,5 meses desde el inicio del Proyecto y de acuerdo con los análisis efectuados por
este Auditor, el avance total acumulado es de un 21,61%, lo que implica un aumento de 1,88%
para el período diciembre-enero (Tabla 1). Este avance general del Proyecto se explica por lo
siguiente:
- Se encuentran finalizadas las siguientes actividades principales del Cronograma del
Proyecto:
Movilización y Estudios Preliminares
Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial
Seguros Contratados
- La ingeniería básica y de detalle del proyecto se encuentra en desarrollo y presenta al 31
de enero un avance del 67,58% que se sustentan en:
La ingeniería destinada a la implementación de los paños de línea en las
subestaciones Encuentro y Lagunas presenta un avance acumulado de 52,78%, lo
que implica un aumento en el período diciembre-enero de 4,94%, dado por la
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 6 de 39
entrega de diversos documentos por parte de Siemens correspondientes a la
Ingeniería Básica y de Detalles de Subestaciones.
La ingeniería destinada a la Línea de Transmisión presenta un avance de 83,39%,
lo que implica un aumento en el período diciembre-enero de 13,70%, el cual se
explica por la validación de las siluetas de las estructuras tipo A, AA, B, C, D/DT, y
por las modificaciones realizadas a la línea base. Se mantiene en desarrollo la
actividad correspondiente al diseño de las estructuras, y cuya realización se
encuentra distribuida entre las empresas Concol, Trucon y Arcon.
- La actividad correspondiente a la Elaboración de la EIA, y Obtención de RCA y PAS,
presenta un avance acumulado del 52,1% lo que implica un aumento en el período
diciembre-enero de 9,45%. Este avance se explica por el tiempo transcurrido en el proceso
de revisión que deben efectuar los distintos servicios públicos, así como actividades que
desarrolló el Adjudicatario durante la Tramitación de la Resolución de Calificación
Ambiental. El día 30 de enero fue emitido el primer ICSARA.
- La actividad destinada a la obtención de la Concesión Eléctrica y Servidumbres Prediales,
tuvo un avance del 6,85% durante el período diciembre-enero, alcanzando un total
acumulado de 37,12%, el cual se explica por el tiempo transcurrido en el proceso de
tramitación de la concesión definitiva.
- La actividad destinada a la adquisición de los suministros de equipos y materiales
necesarios para la materialización del Proyecto, presenta un avance acumulado del 8,13%,
lo que representa un aumento en el período diciembre-enero de 0,69%. Este aumento fue
provocado por la adjudicación del suministro del cable de guardia y de los aisladores y
amortiguadores.
En virtud de los plazos establecidos para el Proyecto, las holguras presentadas en el Cronograma
vigente para actividades relacionadas principalmente con la ingeniería y la adquisición de
suministros, y la forma como se han desarrollado hasta la fecha las actividades, en la reunión del
mes de enero, entre Interchile y este Auditor, se estableció la conveniencia de efectuar una
reprogramación con la finalidad de reflejar de mejor forma su desarrollo futuro. En concordancia
con lo señalado, en su informe mensual de enero del presente año, Interchile propuso un nuevo
Cronograma y una nueva curva de avance programado, la cual comenzará a ser utilizada a partir
del presente Informe Bimestral.
Se debe destacar que en la reprogramación se ha retrasado el término de la ingeniería de detalles
de subestaciones, de acuerdo con la programación establecida por Siemens y sin que se afecte la
Ruta Crítica del Proyecto.
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 7 de 39
Previo a la reprogramación el Proyecto presentaba un avance real, obtenido tanto por el
Adjudicatario como por el Auditor, mayor al programado. Con la reprogramación el avance real
determinado por Interchile concuerda con el programado, en tanto que el avance real
determinado por este Auditor presenta atraso respecto al programado, cuyo origen se explica más
adelante en este numeral y no afecta la Ruta Crítica del Proyecto.
Los avances calculados por Interchile al 31 de enero de 2015 son (Tabla 1):
- Programado (Anterior): 23,39%
- Programado (Vigente): 27,05%
- Real: 27,05%.
Esto implica que, de acuerdo a Interchile, en el período diciembre-enero se habría obtenido un avance real del 3,09%. Estos valores difieren de los obtenidos por este Auditor (Real 21,61%; parcial 1,88%) debido a lo siguiente:
- El Adjudicatario considera un 100% de avance en las especificaciones de detalle de la
estructuras para la línea, EDT 4.2.1.2.1. Este Auditor considera que existe sólo un 22,2% de
avance en esta actividad en función del total de especificaciones técnicas que deben ser
elaboradas, y que deben incluir las condiciones técnicas necesarias para la realización de
las pruebas de carga.
- El Adjudicatario considera un 12% de avance en la Ingeniería Detallada de Subestaciones
(EDT 4.1.2), lo que representa un avance del 6% con respecto al mes anterior. Este Auditor
no ha recibido nuevos documentos de ingeniería de subestaciones que permitan
comprobar este avance.
- El Adjudicatario considera un 50% de avance “en la Elaboración de escrituras y firmas de
Servidumbres Voluntarias” (EDT 7.3.1.1), lo que representa un 30% de avance con
respecto al mes anterior. El Equipo Auditor no ha podido evidenciar ningún avance en las
negociaciones con la sucesión propietaria del predio particular afectado.
- De acuerdo a lo señalado en el Informe Mensual N°4, a diferencia del Adjudicatario este
Auditor considera que existe solo un 50% de avance en las subactividades “Licitación de
Equipos” y “Orden de Proceder” de los equipos de subestaciones (Equipos Primarios,
Control y Protecciones, Telecomunicaciones).
- El Adjudicatario informa un 100% de avance en las subactividades 9.1 “Preparación de
Bases de Licitación para Obras Subestaciones” y 9.3 “Licitación Contratos de Construcción
Subestaciones”. Este Auditor considera que este avance debiese ser de un 50% de acuerdo
a lo indicado en el Informe Mensual N°4.
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 8 de 39
- El Adjudicatario informa un 100% de avance en las subactividades 8.3.1.2 “Orden de Proceder Estructuras” y 9.5.4 “Adjudicación Contratistas de Obra Línea de Trasmisión”. Este Auditor considera que estos avances debiesen ser de un 0% de acuerdo a lo indicado en el Informe Mensual N°6.
Tabla 1: Estado de avance Actividades Principales
ACTIVIDADES PRINCIPALES PONDERACIÓN
ESTADO DE AVANCE DE ACUERDO A INTERCHILE
ESTADO DE AVANCE DE
ACUERDO AL AUDITOR
Total Ponderado 27,05% 21,61%
Movilización y Estudios Preliminares
0,4% 100% 100%
Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial
2% 100% 100%
Ingeniería Básica y Detallada 7% 70,79% 67,46%
Seguros contratados 0,6% 100% 100%
Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS
2% 52,10% 52,10%
Obtención de Concesiones y Servidumbres
12% 42,52% 37,12%
Suministro de Equipos y Materiales 35% 8,83% 8,13%
Construcción, Montaje y Pruebas 40% 24,65% 13,87%
Entrada en Operación 1% 0% 0%
1.4 FACTORES DE RIESGO
1.4.1 Subestaciones
Con respecto al factor de riesgo indicado en el Informe Bimestral N°6, que se refería a la condición
de área comprimida bajo las fundaciones, Interchile ha informado que aplicará el criterio señalado
en la publicación del Cigré Chile “Lecciones y recomendaciones para el sector eléctrico derivadas
del terremoto del 27 de Febrero de 2010 en Chile”.
1.4.2 Líneas
Con respecto al factor de riesgo indicado en el Informe Bimestral N°6, que se refería a las
solicitaciones de desequilibrio de las torres de anclaje, Interchile ha procedido a corregir los
cuadros de carga de las torres de manera que ahora cumplen con lo establecido en la NSEG 5 En
71, artículo 116. Adicionalmente se ajustó el cronograma de diseño, pruebas y fabricación de las
torres.
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 9 de 39
1.4.3 ELABORACIÓN EIA, OBTENCIÓN RCA Y PAS
Emitido el primer ICSARA, se han detectado dos posibles fuentes de riesgo para el cumplimiento
de la fecha establecida para el Hito Relevante N°2:
- La solicitud de levantamiento de información relacionada con comunidades indígenas.
- El tiempo que utilice Interchile para emitir la Adenda N°1 teniendo en cuenta que el SEA
ha dado plazo hasta el 28 de mayo de 2015, en tanto que el cumplimiento del Hito tiene
fecha 13 de julio de 2015.
1.5 CUMPLIMIENTO DE CARACTERÍSTICA TÉCNICAS A la fecha de este informe Interchile ha levantado los factores de riesgo relacionados con aspectos
técnicos que, en opinión de este Auditor, podían constituir eventuales incumplimientos de las
características técnicas del Proyecto, por lo cual se puede señalar que no se han detectado
incumplimientos en las características técnicas del Proyecto.
1.6 CONCLUSIONES Durante el período se ha efectuado una reprogramación de las actividades del Proyecto, la cual
será utilizada a partir del presente Informe y que establece un avance programado al 31 de enero
de 27,05%.
Al 31 de enero de 2015 y habiendo transcurridos 15,5 meses desde su fecha de inicio (16 de
octubre de 2013), según los análisis efectuados por este Auditor el Proyecto presenta un avance
real de 21,61% frente al 27,05%, informado por Interchile.
Emitido el primer ICSARA, se han detectado como factores de riesgo dos aspectos que podrían
afectar el cumplimiento de la fecha establecida para el Hito Relevante N°2:
- La solicitud de levantamiento de información relacionada con comunidades indígenas.
- El tiempo que utilice Interchile para emitir la Adenda N°1 teniendo en cuenta que el SEA
ha dado plazo hasta el 28 de mayo de 2015, en tanto que el cumplimiento del Hito tiene
fecha 13 de julio de 2015.
A la fecha del presente informe no se observan riesgos significativos que puedan afectar las
condiciones técnicas establecidas para el Proyecto.
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 10 de 39
2 AVANCE DEL PROYECTO
Con fecha 16 de octubre de 2013 el Adjudicatario dio inicio a las actividades del Proyecto, las que deben finalizar a más tardar el 12 de abril de 2017, con su puesta en servicio. Con fecha 13 de octubre de 2014 se dio cumplimiento al Hito Relevante N°1. El Hito Relevante N°2 tiene como fecha de cumplimiento el 13 de julio de 2015. Durante el presente período, Interchile propuso un nuevo Cronograma y una nueva curva de avance programado, la cual comenzará a ser utilizada a partir del presente Informe Bimestral. Transcurridos 15,5 meses desde el inicio del Proyecto, al 31 de enero de 2015 el estado de avance es el siguiente:
2.1 MOVILIZACIÓN Y ESTUDIOS PRELIMINARES Finalizada.
2.2 ADJUDICACIÓN CONTRATISTAS DE INGENIERÍA, GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN PREDIAL Finalizada.
2.3 INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLADA La ingeniería básica y de detalle del proyecto, EDT 4, se encuentra en desarrollo y presenta al 31
de enero un avance del 67,58%.
2.3.1 Ingeniería de Subestaciones:
La ingeniería básica y de detalle de las subestaciones destinada a la implementación de los paños
de línea en las subestaciones Encuentro y Lagunas, EDT 4.1, presenta un avance acumulado de
47,84%, lo que implica un aumento en el período diciembre-enero de 4,94%, dado por la entrega
de algunos documentos por parte de Siemens correspondientes a la Ingeniería Básica y Detallada
de Subestaciones.
La subactividad 4.1.1.1 “Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto” presenta un avance
acumulado del 81%, lo que se explica por la entrega por parte de Siemens de los documento
incluidos en el numeral 4.4.2.1 del presente informe.
Interchile reprogramó la subactividad 4.1.1.1 “Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto”,
para finalizar el 05/03/15. Esta reprogramación se incluyó en el nuevo Cronograma y no afecta la
Ruta Crítica del Proyecto. El avance acumulado de esta actividad al término del presente período
es del 81%.
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 11 de 39
2.3.2 Ingeniería de Líneas
La ingeniería destinada a la Línea de Transmisión presenta un avance de 83,39%, lo que implica un
aumento en el período diciembre-enero de 13,7%, el cual se explica por lo señalado en el numeral
4.4.2.2 del presente informe.
Al 31 de enero de 2015, la actividad 4.2.1 “Ingeniería Básica”, mantiene un avance acumulado del
91,29%.
Por su parte la actividad 4.2.2 “Ingeniería Detallada Líneas de Transmisión”, presenta un avance
acumulado del 70,50%, es decir existió un avance del 30,50% en el periodo, el cual se explica por la
validación de las siluetas de las estructuras tipo A, AA, B, C, D/DT, y por las modificaciones
realizadas a la línea base.
Con respecto a las modificaciones a la línea base, se dividió la subactividad “4.2.2 Ingeniería
Detallada Líneas de Transmisión” en las subactividades 4.2.2.1 “Informes técnicos,
especificaciones técnicas y planos” y 4.2.2.2 “Diseño de Estructuras”. Estas dos subactividades
tienen la misma ponderación.
2.4 SEGUROS CONTRATADOS Finalizada.
2.5 ELABORACIÓN EIA, OBTENCIÓN RCA Y PAS Esta actividad presenta un avance acumulado del 52,10%, lo que implica un avance durante el
periodo de diciembre-enero del 9,45% y que se explica por el avance en la Tramitación de la
Resolución de Calificación Ambiental. El día 30 de enero fue emitido el primer ICSARA.
2.6 OBTENCIÓN DE CONCESIONES Y SERVIDUMBRES La actividad destinada a la obtención de la Concesión Eléctrica y Servidumbres Prediales, tuvo un
avance del 6,85% durante el período diciembre-enero, alcanzando un total acumulado de 37,12%,
que se explica por el tiempo transcurrido en el proceso de tramitación de la concesión definitiva.
El Adjudicatario considera un 50% de avance “en la Elaboración de escrituras y firmas de
Servidumbres Voluntarias” (EDT 7.3.1.1), lo que representa un 30% de avance con respecto al
periodo anterior (noviembre 2013). Debido a que el Equipo Auditor no ha podido evidenciar
ningún avance en las negociaciones con la sucesión propietaria del predio particular afectado, se
mantiene el avance de 20% para esta subactividad. Tampoco se evidencia avance en un posible
acuerdo con Bienes Nacionales.
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 12 de 39
Interchile ha informado que la causa con el propietario particular, se encuentra en el Tribunal para
notificación judicial ya que la sucesión no tiene la posesión efectiva.
2.6.1 Concesión Eléctrica
- Con fecha 20 de agosto de 2014 fue presentada la Solicitud de Concesión Definitiva en la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles y en el Ministerio de Energía.
- Con fecha 22 de septiembre, la SEC mediante Oficio Ordinario 9886 informó a Interchile de
errores u omisiones en la Solicitud.
- Con fecha 7 de octubre Interchile rectificó y complementó la Solicitud de Concesión
Definitiva, subsanando la información requerida por la SEC.
- Con fecha 19 de noviembre la SEC declara la admisibilidad de la Solicitud de Concesión
Definitiva.
2.7 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES Al 31 de enero de 2015, la actividad “Suministro de Equipos y Materiales” destinada a la
adquisición de los suministros de equipos y materiales necesarios para la materialización del
Proyecto, alcanzó avance acumulado del 8,13%, lo que representa un avance del 0,69% para el
periodo diciembre-enero. Este aumento fue provocado por la adjudicación del suministro del
Cable de Guardia (Suzhou Furukawa Power Optic Cable Co.) y del suministro de Aisladores
(Sediver).
2.8 CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS Sin modificaciones durante el período.
2.9 ENTRADA EN OPERACIÓN Sin avance, según Cronograma.
2.10 ESTADO DE AVANCE El avance programado por el Adjudicatario al 31 de enero de 2015 era de 23,39% antes de la
reprogramación, y de un 27,05% después de la reprogramación, en tanto que su cálculo de avance
real llega a 27,05% (Tabla 2). De acuerdo con este Auditor el avance real llega a 21,61%.
Tabla 2: Estado de avance Actividades Principales
ACTIVIDADES PRINCIPALES PONDERACIÓN
ESTADO DE AVANCE DE ACUERDO A INTERCHILE
ESTADO DE AVANCE DE
ACUERDO AL AUDITOR
Total Ponderado 27,05% 21,61%
Movilización y Estudios 0,4% 100% 100%
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 13 de 39
Preliminares
Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial
2% 100% 100%
Ingeniería Básica y Detallada 7% 70,79% 67,46%
Seguros contratados 0,6% 100% 100%
Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS
2% 52,10% 52,10%
Obtención de Concesiones y Servidumbres
12% 42,52% 37,12%
Suministro de Equipos y Materiales 35% 8,83% 8,13%
Construcción, Montaje y Pruebas 40% 24,65% 13,87%
Entrada en Operación 1% 0% 0%
En el Gráfico 1 se presenta la Curva S del Proyecto, indicando los siguientes avances:
- Línea Base Anterior: Corresponde a la Curva S del Proyecto de acuerdo al programa de
Interchile antes de que se ajustara la línea base, las ponderaciones acordadas a partir de
febrero.
- Nuevo Plan Propuesto: Corresponde a la Curva S del Proyecto considerando la nueva
Línea Base propuesta por Interchile, la cual se ajusta de mejor manera a la situación actual
del Proyecto.
- Real Interchile: Corresponde al cálculo de avance realizado por Interchile.
- Real Auditor: Corresponde al cálculo de avance de acuerdo a este Auditor.
En el Gráfico 2 se presenta las curvas de avance real y programado para el Proyecto. Como se
puede apreciar la nueva curva de avance programado (Nuevo Plan Propuesto) coincide con el
avance real calculado por Interchile, sin embargo, de acuerdo al cálculo del Auditor el Proyecto
presenta un atraso. Es importante indicar que a la fecha, este atraso no afecta la Ruta Crítica del
Proyecto.
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 14 de 39
Gráfico 1: Curva S del Proyecto
Gráfico 2: Detalle de la Curva S del Proyecto
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 15 de 39
Como se puede observar en el Grafico 1, en parte importante del período restante del Proyecto se produce un adelanto en el avance programado, debido principalmente a los avances que presentan a la fecha los procesos de licitación que están destinados a la construcción tanto de la línea como de las instalaciones de subestaciones, y que se derivan de la adjudicación del contrato EPC para las subestaciones y del adelanto que tuvo la contratación de la empresa encargada de la construcción de la línea.
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 16 de 39
3 CUMPLIMIENTO DE PLAZOS
Emitido el primer ICSARA, se han detectado dos posibles fuentes de riesgo para el cumplimiento
de la fecha establecida para el Hito Relevante N°2:
- La solicitud de levantamiento de información relacionada con comunidades indígenas.
- El tiempo que utilice Interchile para emitir la Adenda N°1 teniendo en cuenta que el SEA
ha dado plazo hasta el 28 de mayo de 2015, en tanto que el cumplimiento del Hito tiene
fecha 13 de julio de 2015.
Durante el período no se aprecian otras situaciones que puedan poner en riesgo la ejecución del
Proyecto en los plazos comprometidos.
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 17 de 39
4 ESTADO DEL PROYECTO
4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO El Proyecto, cuyas instalaciones formarán parte del Sistema de Transmisión Troncal del SING,
consiste en el diseño, construcción, montaje y puesta en servicio de una nueva línea de 220 kV,
doble circuito con solo uno tendido, con capacidad para 290 MVA a 35°C con sol.
La línea se extenderá entre las subestaciones existentes Encuentro y Lagunas, tendrá una longitud
de 188 km y contará con un reactor trifásico, clase 245 kV y 30 MVAr de capacidad, que se
conectará en el extremo Lagunas. A lo largo de su desarrollo contará con el menos 6 equipos de
monitoreo de temperatura y corriente con sus correspondientes suministros y estaciones
asociadas.
Forman parte del Proyecto, el diseño, construcción, montaje y puesta en servicio de los paños
necesarios para el primer circuito y el reactor, así como de todos los sistemas, instalaciones y
sistemas necesarios para la correcta operación de la línea, con la sola excepción de aquellas
instalaciones que han sido establecidos como instalaciones comunes de subestaciones y que
deben ser puesta a disposición del Proyecto por cada propietario de las subestaciones
involucradas.
A continuación se presenta una tabla resumen con las principales características técnicas del
proyecto
Tabla 3: Principales características técnicas
Característica Bases del Proyecto Características Ofrecidas por
el Adjudicatario
Longitud de la línea 174 km 188 km
Número de Circuitos 2 2
Tensión de Operación 220 kV 220 kV
Capacidad de diseño de la línea por circuito
290 MVA, a 35°C temp. Ambiente, con sol.
290 MVA
Resistencia Máxima por fase de cada circuito
0,073 ohm/km Resistencia DC @20°C
0.068 ohm/km Resistencia DC @20°C
Cable de Guardia OPGW o equivalente OPGW (12 Fibras)
Transposiciones 1 ciclo completo 1 ciclo completo
Reactor de Línea 30 MVA 30 MVA
Sensores de medida de temperatura y corriente
Al menos 6 equipos de monitoreo.
Al menos 6 equipos de monitoreo.
Conjunto de Aislación Vidrio o Porcelana Vidrio Templado o Porcelana
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 18 de 39
4.1.1 Línea de Transmisión
A continuación se presentan algunas de las características principales mínimas obtenidas de los
documentos presentados en la oferta técnica del Adjudicatario.
Tabla 4: Tipos de Estructuras
Función Tipo de Torre % Referencial
Suspensión Reticulada Autosoportante 85 Anclaje Reticulada Autosoportante 14 Transposición Reticulada Autosoportante 1 Total general 100
4.1.1.1 Conductores y Cables
Como se menciona más adelante, ya se firmó un contrato de alianza estratégica para la
adquisición del conductor, el cual cumple con las características ofrecidas en la Oferta Técnica del
Adjudicatario.
Tabla 5: Características del Conductor 220 kV
Tipo ACAR Calibre MCM 900 Relación Hebras Aluminio / Hebras Aleación Aluminio 18/19 Diámetro[mm] 27.74 Sección [mm2] 456.26 Peso [kg/km] 1.253 Tensión Rotura [kg] 10297 Rdc [Ω/km] a 20°C 0.0681
Tabla 6: Conductores y Cables
Descripción Tipo Longitud Referencial [km]
Conductor ACAR 900 MCM 3x188 (1 conductor por fase) Cable de Guardia OPGW 1x188
4.1.1.2 Nivel de Aislación
Aún no se encuentran disponibles las Especificaciones de Detalle de la Aislación, sin embargo el
Adjudicatario ha considerado un nivel IV de contaminación, según IEC 60815. Esto significa una
distancia de fuga de 31 mm/kV, lo que es adecuado dadas las características climáticas del
trazado.
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 19 de 39
Tabla 7: Características Ofrecidas Nivel de Aislación
Función Estructura
Número de Aisladores / Distancia de arco seco[mm]
Distancia Fuga cadena de Aisladores [mm]
Rotura [kN]
Suspensión 17 / 2482 6050 120 Anclaje 18 / 2628 6050 160 Distancia de fuga nominal mínima 25mm/kV, según IEC 60815-2008 Nivel III de contaminación, según IEC 60815 BIL 1050 kV, según IEEE Std 1427-2006
4.1.2 Subestaciones
A continuación se presentan algunas de las características principales mínimas obtenidas de los
documentos presentados en la oferta técnica del Adjudicatario.
4.1.3 S/E Lagunas
En la actualidad la S/E Lagunas cuenta con una configuración de Barra Principal y Barra de
Transferencia. Sin embargo, de acuerdo al Decreto N°82/2012 del Ministerio de Energía y sus
modificaciones, Decreto N°487/2012 y Decreto N°1/2013, la Subestación dispondrá de una
configuración de Barra Principal con 2 secciones y Barra de Transferencia.
El Proyecto de la Nueva Línea 2x220kV Encuentro - Lagunas considera en la subestación Lagunas la
implementación de:
- Un paño de línea para la conexión del primer circuito a la sección de barra N°1 y a la barra
de transferencia de la subestación.
- Un reactor trifásico, 245 kV, 30 MVAr.
- Un paño para permitir la conexión del reactor a la línea o a la barra de la subestación
- Los sistemas de control, protecciones, comunicaciones y SSAA necesarios para la
operación de las nuevas instalaciones.
- Una caseta de control exclusiva para el nuevo paño y para el reactor.
4.1.3.1 Paño Línea
El paño de línea en 220 kV será del tipo convencional y que en lo principal incluye los siguientes
equipos:
Tabla 8: Equipos Primarios Paño de Línea S/E Lagunas
EQUIPO CANTIDAD OFERTA
CANTIDAD LICITADA CON
SIEMENS
Interruptor de poder 245 kV, accionamiento monopolar. 1 1 Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal SPT 2 3 Desconectador monopolar tipo pantógrafo vertical 245 kV SPT 3 -
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 20 de 39
Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal, CPT.
1 1
Transformador de corriente 245 kV 3 3 Transformador de potencial capacitivo 245 kV 3 3 Trampa de onda 800 A 2 2 Pararrayos 245 kV 3 3 Aislador de pedestal 245 kV 21 15
La configuración de la subestación fue comentada con Interchile, luego de lo cual Interchile señaló
que realizaría modificaciones para permitir la conexión del reactor a ambas barras. A la fecha se
está a la espera de los planos actualizados.
4.1.3.2 Reactor
Un (1) reactor trifásico clase 245 kV, capacidad de 30 MVAr, e incluye:
- Un (1) reactor de neutro de 280 Ω
- Una (1) cuchilla rápida de puesta a tierra para reactor de neutro.
- Transformadores de corriente tipo bushing.
- Tres (3) pararrayos 245 kV.
4.1.3.3 Paño de Reactor
El paño del reactor permitirá la conexión de éste tanto a la línea como a una de las barras de la
subestación, tal como quedó establecido durante el proceso de Licitación de Obras Nuevas, en la
Aclaración N° 3 del 17 de octubre de 2012, la Aclaración N°5 del 13 de marzo de 2013 y la segunda
ronda de consultas efectuadas por el CDEC-SING con la finalidad de aclarar las ofertas.
El paño para el reactor en 220 kV será del tipo convencional y que en lo principal incluye los
siguientes equipos:
Tabla 9: Equipos Primarios Paño Reactor 30 MVAr
EQUIPO CANTIDAD OFERTA
CANTIDAD LICITADA CON
SIEMENS
Interruptor de poder 245 kV, accionamiento tripolar 245 kV, con dispositivo para verificación de sincronismo.
1 1
Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal.
1 1
Desconectador para conexión a barra de subestación, 245 kV.
Lo necesario
Pararrayos 245 kV 3
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 21 de 39
4.1.4 S/E Encuentro
La S/E Encuentro cuenta en la actualidad con una configuración de Barra Principal seccionada y
Barra de Transferencia. De acuerdo al decreto N° 310/2013 Plan de Expansión de la CNE, esta
Subestación dispondrá de una configuración de doble Barra con Barra de Transferencia.
El Proyecto de la Nueva Línea 2x220kV Encuentro - Lagunas considera en la subestación Encuentro
la implementación de:
- Un paño de línea para la conexión del primer circuito a las barras principales N°1 y N°2, y a
la barra de transferencia de la subestación.
- Los sistemas de control, protecciones, comunicaciones y SSAA necesarios para la
operación de las nuevas instalaciones.
- Una caseta de control exclusiva para el nuevo paño y para el reactor.
4.1.4.1 Paño Línea
El paño de línea en 220 kV será del tipo convencional y que en lo principal incluye los siguientes
equipos:
Tabla 10: Equipos Primarios Paño de Línea S/E Encuentro
EQUIPO CANTIDAD OFERTA
CANTIDAD LICITADA CON
SIEMENS
Interruptor de poder tripolar 245 kV, accionamiento monopolar. 1 1 Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal. 2 2 Desconectador monopolar 245 kV, tipo pantógrafo vertical. 3 3 Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal, CPT. 1 1 Transformador de corriente 245 kV 3 3 Transformador de potencial capacitivo 245 kV 3 3 Trampas de onda 800 A. 2 2 Pararrayos 245 kV. 3 3 Aisladores de pedestal 245 kV. 13 13
4.2 CRONOGRAMA DEL PROYECTO En virtud de los plazos establecidos para el Proyecto, las holguras presentadas en el Cronograma
vigente para actividades relacionadas principalmente con la ingeniería y la adquisición de
suministros, y la forma como se han desarrollado hasta la fecha las actividades, en la reunión del
mes de enero, entre Interchile y este Auditor, se estableció la conveniencia de efectuar una
reprogramación con la finalidad de reflejar de mejor forma su desarrollo futuro.
Entre los principales ajustes efectuados destacan:
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 22 de 39
- Se aplazó la fecha de término de la ingeniería de detalles de subestaciones de acuerdo con
situación actual y sin afectar Hitos Relevantes ni la Ruta Crítica del Proyecto.
- Se incluyó la actividad de verificación sísmica de equipos.
- Se adelantó la llegada de los suministros de subestaciones para hacerla consistente con la
fecha de liberación en fábrica.
- Se mantuvo sin cambios toda la etapa ligada a la construcción, montaje y puesta en
servicio de las obras.
Además se reprogramó la subactividad 4.1.1.1 “Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto”,
para finalizar el 05/03/15, sin que se afecte la Ruta Crítica del Proyecto.
Con la reprogramación del Proyecto se eliminan ciertas holguras innecesarias y se modifica la curva de avance programado. Las modificaciones al Cronograma no afectan el cumplimiento de los Hitos Relevantes ni la Ruta Crítica, debido a las holguras con las que contaba el Proyecto desde su inicio para el desarrollo de ciertas actividades.
En Tabla 11 se presenta un resumen con las fechas actualizadas para las principales actividades del
Cronograma en su versión vigente (P2-PM-00-G001_Cronograma nueva propuesta 2015), en tanto
que en la Tabla 12 se resumen los Hitos relevantes del Proyecto con sus respectivas fechas,
además de encuentran marcadas en gris aquellas fechas que sufrieron modificaciones.
Tabla 11: Cronograma del Proyecto
ACTIVIDADES PRINCIPALES FECHA DE
INICIO FECHA DE TÉRMINO
Proyecto Encuentro - Lagunas 16-10-13 12-04-17
Movilización y Estudios Preliminares 17-10-13 15-11-13
Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial
16-11-13 28-02-14
Ingeniería Básica y Detallada 06-12-13 05-06-15
Ingeniería Básica Subestaciones 03-03-14 31-03-15
Ingeniería Detallada Subestaciones 13-11-14 05-06-15
Ingeniería Básica Línea de Transmisión 06-12-13 20-12-14
Ingeniería Detallada Línea de Transmisión 06-03-14 15-05-15
Seguros contratados 20-04-14 31-12-14
Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS 04-02-14 09-11-15
Elaboración EIA 04-02-14 15-10-14
Obtención RCA 17-10-14 12-07-15
Obtención PAS 14-07-15 09-11-15
Obtención de Concesiones y Servidumbres 19-06-14 15-11-15
Determinación de Propiedades 19-06-14 17-08-14
Estudios de Títulos 30-07-14 28-10-14
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 23 de 39
Negociación de Servidumbres 17-08-14 15-11-15
Concesión Eléctrica 18-08-14 18-07-15
Suministro de Equipos y Materiales 22-06-14 24-06-16
Preparación Bases de Licitaciones de Suministros 21-11-14 20-12-14
Equipos y Materiales Subestaciones 22-06-14 24-06-16
Materiales Línea de Transmisión 22-06-14 16-04-16
Construcción, Montaje y Pruebas 19-07-15 13-03-17
Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones
19-07-15 17-08-15
Preparación de Bases de Licitación para Obras de Línea de Transmisión
19-07-15 17-08-15
Licitación Contratos de Construcción Subestaciones 17-08-15 15-11-15
Movilización a Obra e Instalación de faenas Subestaciones
16-11-15 15-12-15
Licitación Contratos de Construcción Línea de Transmisión
17-08-15 15-11-15
Movilización a Obra e Instalación de faenas Línea de Transmisión
16-11-15 15-12-15
Licitación Inspección Técnica de Obras 17-09-15 15-11-15
Subestaciones 11-07-16 17-12-16
Línea de Transmisión 16-12-15 13-03-17
Entrada en Operación 13-03-17 12-04-17
Tabla 12: Hitos Relevantes del Proyecto
HITOS RELEVANTES FECHA
N° DESCRIPCIÓN
1 Estudios y Seguros contratados lun 13-10-14
2 Obtención RCA y Presentación Concesión Definitiva lun 13-07-15
3 Construcción de 50% de fundaciones mié 03-08-16
4 Pruebas de Equipos (FAT) sáb 16-01-16
5 Entrada en Operación mié 12-04-17
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 24 de 39
4.2.1 Verificaciones del Cronograma
En este numeral se analiza la coherencia que debe existir entre los cronogramas de los contratistas
que se encuentran ejecutando las actividades que se señalan a continuación, y el Cronograma del
Proyecto.
4.2.1.1 Ingeniería de Subestaciones
Se dispone de los cronogramas elaborados por Siemens Chile para cada subestación, y se ha
solicitado una versión actualizada.
4.2.1.2 Ingeniería de líneas
Se dispone del cronograma de la empresa Consultoría Colombiana S.A. Agencia Chile (CONCOL) y
de acuerdo al avance que se evidencia en el Proyecto, durante el período ha finalizado todas las
actividades contempladas.
Con el informe mensual de enero, emitido por Interchile, se recibió el cronograma de Skipper
vigente al 30 de enero de 2015, el cual se analizará durante el siguiente período para determinar
su coherencia con el Cronograma del Proyecto.
4.2.1.3 Medio Ambiente
El cronograma de GAC no incluye la etapa de seguimiento de la etapa de tramitación y calificación
ambiental del Proyecto, sin embargo el servicio de esta empresa sigue vigente y se rige por el
Cronograma del Proyecto. Se está solicitando mayor información a Interchile.
4.2.1.4 Servidumbres Voluntarias
Se dispone del cronograma vigente de Felval. Este cronograma concuerda con el Cronograma del
Proyecto.
4.2.1.5 Concesión Eléctrica
El cronograma para la concesión eléctrica forma parte del cronograma destinado a obtener las
servidumbres voluntarias.
4.2.1.6 Adquisición de Suministros
Con el informe mensual de enero, emitido por Interchile, se recibió el cronograma de Skipper
vigente al 30 de enero de 2015, el cual se analizará durante el siguiente período para determinar
su coherencia con el Cronograma del Proyecto.
A la fecha, no obstante haber sido solicitado de manera reiterada a Interchile, no se ha recibido el
cronograma de ABB Brasil para la fabricación del reactor.
A la fecha Interchile no ha entregado los cronogramas de los fabricantes de los siguientes
suministros de línea: aisladores; ferretería; cable de guardia. Para el cable conductor se cuenta con
la fecha de entrega.
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 25 de 39
En el cronograma de Siemens se corrigieron las fechas de entrega de los Protocolos de Pruebas
FAT, con la finalidad de dar cumplimiento a la fecha establecida para el Hito Relevante N°4.
4.2.1.7 Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio
No obstante el adelantó en la firma del Contrato con la empresa Unión Eléctrica, que será la
encargada de la construcción y montaje de la línea de transmisión, estas actividades se encuentran
programadas para iniciarse a partir del 15 de noviembre del presente año, por lo cual a la fecha no
se cuenta con un cronograma.
Para las subestaciones se está solicitando el cronograma actualizado.
4.3 GESTIONES ANTE ORGANISMOS PÚBLICOS A la fecha se mantiene vigente por parte de Interchile, el programa incluido en la Tabla 13. Se está
solicitando su actualización.
En esta tabla no se incluyen las gestiones que deben ser realizadas ante el Ministerio y la SEC para
la obtención de la Concesión Eléctrica, y ante el SEA para la obtención de la Resolución de
Calificación Ambiental.
Tabla 13: Plan Maestro de Permisos
PERMISO Fecha Inicio
Fecha Fin
SEA (Permisos Ambientales Sectoriales) Preparación de documentos técnicos y legales Nov 2014 Dic 2014 Ingreso de los permisos a la autoridad Dic 2014 Ene 2015 Aprobación de los permisos por parte de la autoridad Dic 2014 Abr 2015 Ejecución de los permisos Mar 2015 Jul 2015 Vialidad Preparación planos y memorias descriptivas Nov 2014 Nov 2014 Presentación del permiso a la autoridad Dic 2014 Dic 2014 Aprobación de permiso Dic 2014 May 2015 DGAC Preparación de documentos técnicos (Planos Planta-Perfil) Oct 2014 Oct 2014 Presentación de documentación para la certificación Nov 2014 Nov 2014 Obtención de la certificación Nov 2014 Ene 2015 Cruce Ferrocarriles Preparación de documentos Técnicos (Planos, memorias, procedimientos de trabajo)
Nov 2014 Nov 2014
Presentación del proyecto al propietario Dic 2014 Dic 2014 Entrega de documentos técnicos para aprobación Dic 2014 Dic 2014 Aprobación del atravieso Dic 2014 May 2015 Cruce con propietarios de redes de transporte de líquidos o gas
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 26 de 39
PERMISO Fecha Inicio
Fecha Fin
Preparación de documentos Técnicos (Planos, memorias, procedimientos de trabajo)
Dic 2014 Dic 2014
Presentación de documento al propietario Ene 2015 Ene 2015 Aprobación del permiso Ene 2015 May 2015 Cruce con propietarios de Líneas Eléctricas BT, MT y AT Preparación de documentos Técnicos (Planos, memorias, procedimientos de trabajo)
Dic 2014 Ene 2015
Presentación de documentación al propietario Feb 2015 Abr 2015 Aprobación de permiso Abr 2015 Jun 2015 Cruce con propietarios Líneas de Comunicación Preparación de documentos Técnicos (Planos, memorias, procedimientos de trabajo)
Ene 2015 Ene 2015
Presentación de documentación al propietario Feb 2015 Feb 2015 Aprobación de permiso Feb 2015 May 2015
Con relación a la Solicitud de Concesión Definitiva, esta fue ingresada a la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, con fecha 20 de agostos de 2014. Con fecha 22 de septiembre, la SEC
mediante Oficio Ordinario 9886 informó a Interchile de errores u omisiones en la Solicitud. Con
fecha 7 de octubre Interchile rectificó y complementó la Solicitud de Concesión Definitiva,
subsanando la información requerida por la SEC, con lo que finalmente con fecha 19 de noviembre
la SEC declaró la admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva. Con esto Interchile se
encuentra dentro del plazo establecido en el Cronograma para la tramitación de la Concesión
Definitiva, la cual se encuentra actualmente en tramitación por parte de la autoridad.
4.4 ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES, INGENIERÍA Y SUMINISTROS
4.4.1 Estudios Medioambientales
El EIA fue presentado el 24 de octubre y declarado admisible por el Servicio de Evaluación
Ambiental el día 3 de noviembre de 2014.
El día 30 de enero fue emitido el primer ICSARA al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto el
cual contiene 119 observaciones. Además el SEA fijó como plazo máximo para la entrega de la
Adenda N°1, el 28 de mayo de 2015.
Durante el próximo período se procederá a analizar la calidad de los antecedentes presentados al
SEA por el Adjudicatario, a partir de las preguntas contenidas en cada ICSARA, con la finalidad de
distinguir las responsabilidades que pueda tener en una eventual prolongación del proceso.
También se analizarán las medidas que haya tomado o esté tomando para poder finalizar el
proceso dentro del plazo establecido.
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 27 de 39
4.4.2 Ingeniería
4.4.2.1 Subestaciones
Se encuentran aprobados todos los estudios estáticos y transitorios necesarios para establecer las
especificaciones de detalle del Proyecto y junto con la contratación de los seguros dan
cumplimiento al Hito Relevante N°1.
Para las subestaciones, durante el período se avanzó principalmente en el desarrollo de la
ingeniería básica, y en menor medida en la ingeniería de detalles. Los entregables recibidos al
término del período son:
- Documentos Generales:
o P2-SE-06-D00001(D) Listado Documentos
o P2-SE-06-D00003(C) Cronograma SE Lagunas
o P2-SE-06-D00004(C) Cronograma SE Encuentro
o P2-SE-06-D00006(B) Plan de Calidad
o P2-SE-06-D00008(B) Criterios de Diseño Obra Civil SE
o P2-SE-06-D00009(C) Criterios de Diseño Obra Montaje Subestaciones
o P2-SE-06-D00010(B) Definición de Nomenclatura Operativa de Equipos
o P2-SE-06-D00013(B) ET del Estudio de Mecánica de Suelos
o P2-SE-06-D00201(C) Memoria de Cálculo Distancias Mínimas y de Seguridad
o P2-SE-06-D00204(C) Memoria de cálculo de Conductores de Línea y Barra Auxiliar
Reactor
- Subestación Lagunas:
o P2-SE-06-K10001(C) Disposición general de obras dentro de la Subestación
o P2-SE-06-K10002(C) Disposición general Caseta dentro de la Subestación
o P2-SE-06-K10003(C) Diagrama Unilineal General Lagunas
- Subestación Encuentro:
o P2-SE-06-K20001(C) Disposición general de obras dentro de la Subestación
o P2-SE-06-K20002(C) Disposición general Caseta dentro de la Subestación
o P2-SE-06-K20003(C) Diagrama Unilineal General Encuentro
Con relación al diseño de las fundaciones destinadas a las instalaciones que se deberán
implementar en las subestaciones Encuentro y Lagunas, Interchile ha informado que se utilizará el
criterio del 80% de área comprimida, tal como se indica en el documento “Lecciones y
recomendaciones para el sector eléctrico derivadas del terremoto del 27 de Febrero de 2010 en
Chile” elaborado por el Cigré Chile.
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 28 de 39
4.4.2.2 Línea
A la fecha del presente informe han finalizado las siguientes subactividades de la ingeniería de la
línea:
- 4.2.1.1 “Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto”
- 4.2.1.2.3 “Aislación” (Especificaciones de Detalle)
- 4.2.1.3 “Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales”
- 4.2.4 “Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SING”
Se continuó con en desarrollo la actividad correspondiente al diseño de las estructuras, y cuya
realización se encuentra distribuida entre las empresas Concol, Trucon y Arcon, las dos últimas
contratadas por el fabricante Skipper. Se mantiene pendiente la entrega del diseño de las
estructuras y la elaboración de los planos de fabricación por parte de Skipper, y la especificación
de las pruebas de carga.
Con la emisión de los cuadros de carga, para los cuales el Equipo Auditor verificó su conformidad
con el reglamento (NSEG 5 En71), Interchile está en condiciones de comenzar con el diseño de las
torres, en concordancia con el último cronograma presentado por Skipper. De este modo, a la
fecha se debiese haber iniciado el diseño de las estructuras y se está a la espera de los avances
que presente el fabricante.
4.4.3 Suministros
4.4.3.1 Conductor Línea de Transmisión
Debido al Contrato de Alianza Estratégica para el suministro de cable conductor firmado entre el
Adjudicatario y STERLITE, el 29 de enero de 2014 se envió la Orden de Compra para el cable ACAR
900 MCM (18/19). Se estimó un total de 722 toneladas con base en el siguiente cálculo:
188 km * 3 fases * 1 subconductor por fase * 1,255 ton/km * 1,02
Las características técnicas del conductor cumplen adecuadamente con las características
ofrecidas por el Adjudicatario en su oferta técnica, y con las bases de la licitación (Tabla 13). La
norma técnica utilizada por STERLITE es la ASTM B524.
Tabla 14: Características del Conductor 220 kV
ITEM CARACTERÍSTICAS OFRECIDAS
CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR
Tipo ACAR ACAR Calibre MCM 900 900 Relación Hebras Aluminio / Hebras Aleación Aluminio
18/19 18/19
Diámetro[mm] 27.74 27.734
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 29 de 39
Sección [mm2] 456.26 456.22 Peso [kg/km] 1.253 1.255,2 Tensión Rotura [kg] 10297 10269 Rdc [Ω/km] a 20°C 0.0681 0.0679
4.4.3.2 Estructuras Línea de Transmisión
Para la adquisición de las estructuras de línea, existe un convenio de alianza estratégica con la
empresa india Skipper. Actualmente se encuentra desarrollando el diseño de las estructuras a
través de Trucon y Arcon.
4.4.3.3 Ferretería
La ferretería se encuentra contratada con la empresa francesa Dervaux.
4.4.3.4 Cable de Guardia
El suministro del cable de guardia fue contratado a la empresa japonesa Suzhou Furukawa Power
Optic Cable Co. A continuación se presentan algunas características técnicas garantizadas del cable
de guardia adquirido.
Tabla 15: Características del Cable de Guardia OPGW
ITEM CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS
CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR
Tipo OPGW OPGW Standard IEEE 1138 IEEE 1138 Numero de Fibras 12 12 Alambres 9 9 Tensión de Máxima Ruptura 38,90 kN 38,90 kN Módulo de Elasticidad 7.911 kg/mm2 7.911 kg/mm2 Corriente de Cortocircuito Monofásico 20 kA 20 kA
4.4.3.5 Aisladores de Vidrio
El suministro de los aisladores de vidrio fue contratado a la empresa francesa Sediver. Aún no se
ha recibido más información acerca de las características técnicas de los aisladores adquiridos.
4.4.3.6 Reactor
Con fecha 18 de julio de 2014, Interchile emitió la orden de compra del reactor, el cual será
fabricado por ABB Brasil. Algunas de las características técnicas principales del reactor son las
siguientes:
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 30 de 39
Tabla 16: Características del Reactor
ITEM CARACTERÍSTICAS OFRECIDAS
CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR
Fabricante, País - ABB, Brasil Potencia 30 MVar 30 MVar Tensión 220 kV 220 kV Aislación 31 mm/kV 31 mm/kV BIL - 1050 kV Tensión del neutro - 46 kV
Tabla 17: Repuestos Encargados
REPUESTO
Válvula de Alivio de Presión Indicador de Temperatura de los devanados y aceite con contactos Relé Buchholz Respiradores de Sílica
4.5 PRUEBAS EN FÁBRICA PARA EQUIPOS Y ELEMENTOS Sin avance, según cronograma.
4.6 VISITAS DE INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS EN TERRENO Sin avance, según cronograma.
4.7 TRABAJOS DEL ADJUDICATARIO EN INSTALACIONES DE TERCEROS Sin avance, según cronograma.
4.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ENCARGADA DE DESARROLLAR EL PROYECTO
4.8.1 Análisis de la Organización Encargada de Desarrollar el Proyecto
4.8.1.1 Administración y Dirección General
El equipo destinado a la administración y dirección general del Proyecto no ha sido modificado a la
fecha. Como ya ha sido señalado anteriormente, este equipo no participa directamente en la
revisión técnica del Proyecto, ya que los encargados de realizarla son las empresas contratadas
para desarrollar la ingeniería de contraparte.
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 31 de 39
4.8.1.2 Empresas Contratadas Para La Ejecución de los Trabajos
4.8.1.2.1 ISA Colombia
Con relación al profesional perteneciente a ISA Colombia, designado como revisor de temas
sísmicos, se debe señalar que en términos generales su currículo presenta experiencia en revisión
y calificación de equipos eléctricos, aunque no se indica su experiencia como inspector de pruebas
sísmicas en fábrica y/o laboratorio. Debido a esto el Equipo Auditor indicó a Interchile la necesidad
de complementar la labor del responsable sísmico, con un especialista con experiencia en ensayos
de laboratorio.
4.8.1.2.2 Unión Eléctrica
Durante las reuniones mensuales con Interchile, el quipo Auditor solicitó al encargado de líneas la información referente a la estructura de Unión Eléctrica, indicando que actividades serán subcontratadas. Esta información había sido solicitada durante el mes de diciembre y a la fecha sigue sin ser recibida. En la Tabla 18 se resumen las empresas contratistas informadas hasta la fecha por el Adjudicatario. Tabla 18: Empresas Contratistas
N° Actividad Contratista País
1 EIA Gestión Ambiental Consultores S.A.
Chile
2 Línea de Transmisión
2.1 Gestión Predial FELVAL S.A. Chile
2.2 Topografía LIDAR Terra Remote Sensing Chile/Canada
2.3 Ingeniería Consultoría Colombiana Agencia Chile S.A.
Colombia
2.4 Fabricación de Estructuras SKIPPER Ltd India
2.5 Suministro Conductor STERLITE Ltd India
2.6 Diseño de Torres y Planos de Fabricación TRUCON India
2.7 Diseño de Torres y Planos de Fabricación ARCON India
2.8 Construcción y Montaje Unión Eléctrica Colombia
2.9 Suministro de Ferretería Dervaux Francia
2.10 Suministro del Reactor ABB Brasil
2.11 Suministro del Cable de Guardia Suzhou Furukawa Power Optic Cable Co.
Japón
2.12 Suministro de Aisladores de Vidrio Sediver Francia
3 Paños de Subestaciones
3.1 EPC SIEMENS Chile
3.1 Ingeniería IEB Colombia
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 32 de 39
3.2 Construcción, Montaje y Puesta en Servicio SIEMENS Chile
3.3 Estudios Dinámicos y Sistémicos HMV Colombia
4 Ingeniería de Contraparte
4.1 Línea ISA Colombia
4.2 Subestaciones HMV Ingenieros Ltda Colombia
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 33 de 39
5 CONCLUSIONES
Durante el período se ha efectuado una reprogramación de las actividades del Proyecto, la cual
será utilizada a partir del presente Informe y que establece un avance programado al 31 de enero
de 27,05%.
Al 31 de enero de 2015 y habiendo transcurridos 15,5 meses desde su fecha de inicio (16 de
octubre de 2013), según los análisis efectuados por este Auditor el Proyecto presenta un avance
real de 21,61% frente al 27,05%, informado por Interchile.
Emitido el primer ICSARA, se han detectado como factores de riesgo dos aspectos que podrían
afectar el cumplimiento de la fecha establecida para el Hito Relevante N°2:
- La solicitud de levantamiento de información relacionada con comunidades indígenas.
- El tiempo que utilice Interchile para emitir la Adenda N°1 teniendo en cuenta que el SEA
ha dado plazo hasta el 28 de mayo de 2015, en tanto que el cumplimiento del Hito tiene
fecha 13 de julio de 2015.
A la fecha del presente informe no se observan riesgos significativos que puedan afectar las
condiciones técnicas establecidas para el Proyecto.
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 34 de 39
6 ANEXOS
6.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL EQUIPO DEL AUDITOR
6.1.1 Actividades desarrolladas y su relación con el Cronograma de la Auditoría
Para el desarrollo del presente informe, se realizaron las siguientes actividades:
Reuniones con el Adjudicatario:
- El 16 de diciembre se sostuvo la primera reunión mensual con el Adjudicatario,
para el período de este informe. De los temas tratados destaca:
Se solicitó hacer entrega de un CV detallado del Ingeniero Responsable de
Verificaciones Sísmicas, Horacio Mantilla.
Se solicita información respecto de los subcontratistas de Siemens y Unión
Eléctrica.
Se indica que aún no han sido órdenes de compra por parte de Siemens.
Interchile informa que se cambió el suministrador de los bushings del
reactor, a TRENCH. Esto fue para poder cumplir con los requisitos de la
Norma Técnica.
Interchile informa que se corregirán las fechas de entrega de los
documentos correspondientes a las pruebas FAT, de manera de que
coincidan con el cronograma de Siemens, y con la fecha de cumplimiento
del Hito Relevante N°4.
Se comunica a Interchile acerca de incumplimientos en los cuadros de
carga de las torres.
- Se realizó una Reunión Técnica Especial el 09/Enero por el tema de la solicitación
de desequilibrio en los Cuadros de Carga de las torres de anclaje.
- El 14 de enero se sostuvo la segunda reunión mensual con el Adjudicatario, entre
los temas tratados están:
Interchile hizo entrega de una copia del documento Criterios de Diseño de
Obras Civiles.
Cumplimiento del criterio de 80% de área de compresión mínima bajo las
fundaciones.
Se solicitó a Interchile la entrega de Cronograma de fabricación del
reactor, a partir de la orden de compra, e incluyendo la etapa de diseño e
ingeniería.
Interchile informó que la fabricación del reactor comenzará el
18/01/2016.
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 35 de 39
Servidumbres prediales con particulares y Bienes Nacionales.
Reprogramación y nueva curva de avance para lo que resta del proyecto.
Revisión de Antecedentes:
- Se verificaron los antecedentes solicitados y que fueron entregados por el
Adjudicatario.
Revisión de Informes de Avance:
- Se revisaron los informes de avance mensual del Adjudicatario (diciembre 2014 y
enero 2015).
Revisión de Especificaciones Técnicas:
- Se revisó las últimas versiones entregadas por Interchile de los documentos civiles.
- Se revisó ciertos documentos de ingeniería básica de subestaciones entregados a
principios de diciembre.
Análisis de Cronogramas:
- Se analizaron los avances del período
6.1.2 Nivel de cumplimiento y justificación de las desviaciones en las actividades desarrolladas,
respecto del Programa Bimestral
6.1.2.1 Reuniones con el Adjudicatario
Se llevaron a cabo dos reuniones con el Adjudicatario, habiéndose realizado la primera de ellas el
16 de diciembre de 2014 y la segunda el 14 de enero de 2015.
6.1.2.2 Recepción de Documentos Técnicos
Se recibieron, verificaron y/o revisaron los siguientes documentos y planos técnicos.
Especialidad Civil
N° Tipo Nombre N° Revisión del Auditor
Situación N° Solicitud
Info
P2-LT-01-K024-003 a 006 Rev. 6
PLN Cuadros de Carga B, C, D, DT, TR
4
- Se liberan Cuadros de Carga para las torres de Anclaje B, C, D, DT
- Queda pendiente Cuadro de Cargas torre TR
Email del 22.01.15
P2-SE-06-E1012-00008 Rev. B3
Doc Criterios de Diseño Obra Civil Subestaciones
1 Con comentarios menores 022
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 36 de 39
N/A Curriculum Responsable Sísmico Equipos
1 Recibido
Especialidad Eléctrica
P2-SE-06-D0010 B Definición Nomenclatura Operativa Equipos Revisado
P2-SE-06-D00201 C Memoria distancias mínimas y de seguridad Revisado
P2-SE-06-D00204 C Memoria de cálculo conductores de línea y barra
Revisado
Cronograma de fabricación del reactor Revisado
Suministros, aislación cable OPGW Revisado
6.1.2.3 Gestión Ambiental
Se verificó el estado de admisibilidad de la Solicitud Concesión Definitiva, y se recibieron todos los
documentos correspondientes al Estudio de Impacto Ambiental.
6.1.2.4 Gestión Predial
Se realizó un seguimiento al estado de la Solicitud Concesión Definitiva.
6.1.2.5 Elaboración de Informes
Se elaboraron los correspondientes informes mensuales, de los meses de diciembre y enero. Se
analizaron los informes mensuales elaborados por el Adjudicatario.
6.1.3 Descripción firmada de las actividades realizadas por cada integrante del Equipo del Auditor
durante el período
Cabe destacar que en el equipo del Auditor, el Encargado también realiza las funciones del
Encargado de Programación y Control.
Tabla 19: Actividades desarrolladas
Actividad Descripción Responsable
Reuniones con el Adjudicatario
Reunión realizada el 16 de diciembre de 2014
Encargado Encargado Área Civil Encargado Área Eléctrica Ingeniero de Apoyo
Reunión realizada el 14 de enero de 2015
Encargado Encargado Área Eléctrica Ingeniero de Apoyo
Revisión de Antecedentes Análisis y Estudio de la información y datos entregados por el adjudicatario
Encargado Encargado Área Eléctrica Encargado Área Civil Ingeniero de Apoyo
Revisión de Informes de Verificación del Estado de Encargado
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 37 de 39
Avance Avance de cada una de las actividades
Encargado Área Civil Encargado Área Eléctrica Ingeniero de Apoyo
Revisión Gestión Predial Seguimiento al estado de la Solicitud Concesión Definitiva.
Encargado Ingeniero de Apoyo
Verificación Gestión Ambiental
Se revisó en línea la declaración las observaciones emitidas por la autoridad ambiental.
Ingeniero de Apoyo
Marcela Aravena R. Víctor Torres P.
Encargado Área Civil Encargado Área Eléctrica
Manuel Antúnez L. Esteban Bravo M.
Ingeniero Apoyo Encargado
6.2 DOCUMENTOS RECIBIDOS A continuación se presenta un listado con los documentos que han sido recibidos por el Equipo
Auditor durante el período, los cuales se han utilizado para medir el avance del proyecto, verificar
características técnicas y verificar las actividades realizadas por el Adjudicatario.
Tabla 20: Listado de documentos verificados
N° Nombre del Documento Contenido
1 P2-LT-01-K024-003.bak Árboles de Carga V6
2 P2-LT-01-K024-003.dwg Árboles de Carga V6
3 P2-LT-01-K024-004.dwg Árboles de Carga V6
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 38 de 39
4 P2-LT-01-K024-005.dwg Árboles de Carga V6
5 P2-LT-01-K024-006.dwg Árboles de Carga V6
6 P2-LT-01-K024-006.dwg Árboles de Carga V6
7 P2-LT-01-K024-006.pdf Árboles de Carga V6
8 Solicitud de información_021.xlsx Respuesta Solicitud de información 021
9 Solicitud_Info_021.pdf Solicitud de información 021
10 Solicitud_Info_021.xlsx Solicitud de información 021
11
arboles _220kv_cd_1xacar_900_zona3_trabajo (20141217).xls Planilla de cálculo árboles de carga
12
ETG-A 0 21 (Excitación sísmica de diseño vs Ordenadas espectral maxima).pdf Comentarios respecto a ETG-A.0.21
13 Solicitud_Info_022.pdf Solicitud de información 022
14 Solicitud_Info_022.xlsx Solicitud de información 022
15 Solicitud_Info_022_RPTA SIEMENS.XLSX Respuesta Solicitud de información 022
16 Solicitud_Info_022_RPTA SIEMENS.pdf Respuesta Solicitud de información 022
17 Solicitud_Info_023.pdf Solicitud de información 023
18 Solicitud_Info_023.xlsx Solicitud de información 023
19 P2-GC_Accessories_OPGW V0_Pigtails.pdf
Hoja de Características Cable de Guardia Adquirido
20 P2-GC_OPGW - 120kA2s.pdf Hoja de Características Cable de Guardia Adquirido
21 P2-GC_OPGW - Optical Fiber Cable.pdf Hoja de Características Cable de Guardia Adquirido
22 P2b-GC_OPGW - 120kA2s.pdf Hoja de Características Cable de Guardia Adquirido
23 P2-SE-06-D00008(B3)R Criterios de Diseño Civil.pdf Criterios de Diseño Civil Subestaciones
24 P2-Estaciones de prueba Estructuras.msg Información Estaciones de Prueba
25 TL Testing Centre Brochure.pdf Información Estaciones de Prueba
26 TTRS.PDF Información Estaciones de Prueba
27 CV_HMJ.pdf CV Encargado Verificación Sísmica de Equipos
6.3 INFORME MENSUAL AUDITORÍA Se adjuntan informes mensuales de los meses correspondientes.
Informe Bimestral N°7 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 39 de 39
6.4 PROGRAMA BIMESTRAL DE ACTIVIDADES Durante el próximo periodo este equipo Auditor tiene planeado llevar a cabo las siguientes
actividades:
6.4.1 Reuniones con el Adjudicatario
Se llevarán a cabo al menos dos reuniones con el Adjudicatario.
6.4.2 Documentos Técnicos
Se procederá a verificar y/o revisar los documentos y planos técnicos que emita Interchile sobre
los proyectos de línea y subestaciones.
Se procederá a revisar aquellos documentos revisados, y de los cuales se hayan recibido nuevas
versiones.
Adicionalmente, se solicitarán todos aquellos documentos que debiesen estar terminados de
acuerdo a la fecha indicada en los listados de entregables.
Los documentos que sean recibidos a fines de marzo de 2015 serán verificados durante el periodo
siguiente.
6.4.3 Cronograma
Se continuará analizando las actividades del Cronograma actualizado y su consistencia con los
cronogramas particulares.
6.4.4 Gestiones Ante Organismos Públicos
Se hará un seguimiento de las actividades programadas.
6.4.5 Gestión Ambiental
Se verificarán las medidas tomadas por el Adjudicatario para dar respuesta al ICSARA dentro de
plazos que permitan cumplir con la fecha establecida para el Hito relevante N°2.
Se revisará el contenido del ICSARA.
6.4.6 Gestión Predial
Se procederá a verificar e informar de cualquier avance existente en las negociaciones de
servidumbres con propietarios privados y bienes nacionales, y avances en la concesión definitiva.
En especial se verificará las gestiones que se estén desarrollando con Bienes Nacionales.
6.4.7 Elaboración de Informes
Se elaborarán los correspondientes informes mensuales, de los meses de febrero 2015 y marzo
2015. Durante el proceso de elaboración de los informes mensuales se analizarán los informes
mensuales elaborados por el Adjudicatario.
Recommended