View
10
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
LICITACION PUBLICA NRO. 24/17
EXPEDIENTE NRO. 20.468/17
REPOTENCIACION ELECTRICA INTEGRAL
DEL PALACIO DE LOS
TRIBUNALES PROVINCIALES DE ROSARIO
1
Poder Judicial de la Provincia de Santa FeCorte Suprema de Justicia Secretaría de Gobierno
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
RECOMENDACIONES GENERALES
El Pliego de Bases y Condiciones y el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales se
encuentran a disposición para consulta de los oferentes en la Dirección General de Administración
Rosario, Balcarce 1651, 1er. piso.
Las empresas oferentes deberán leer atentamente los artículos 13, 15 y 16 del Pliego de
Bases y Condiciones, así como las Especificaciones Técnicas Particulares, y las Aclaraciones
Generales. Deberán presentar toda la documentación solicitada en los mismos.
Dadas las características de la obra, todas las consultas deberán dirigirse a la Oficina de
Arquitectura del Poder Judicial.
VISITAS DE OBRA: días 28 de Setiembre, 5 y 12 de Octubre del corriente año 2017,
todos a las 10,00 hs.
(Se solicita a los interesados comunicar a la Inspección Técnica la confirmación de
concurrencia a tal visita, seleccionando alguna o ambas fechas programadas).
2
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
DATOS GENERALES DE LA OBRA
OBRA: “REPOTENCIACION ELECTRICA INTEGRAL DEL PALACIO DE LOS TRIBUNALESPROVINCIALES DE ROSARIO”
UBICACIÓN: Balcarce 1651 – Subsuelo Tribunales Provinciales de Rosario, Provincia de Santa Fe.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 30.758.190 .- (pesos Treinta Millones Setecientos Cincuenta y Ocho MilCiento Noventa).-
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: Capacidad Técnica de Contratación en el Rubro 210Ingeniería Eléctrica
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 días.
FORMA DE CONTRATACIÓN: Ajuste alzado con Redeterminación de Precios.
FORMA DE PAGO: Certificación mensual.
PLAZO DE GARANTÍA: Doce (12) meses.
PRECIO DEL LEGAJO: $ 3.076.- (Tres Mil Setenta y Seis.-)
SELLADO DE LEY: $ 216.- (Pesos Doscientos Dieciseis)
LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA: Tribunales Provinciales de Rosario, Dirección General deAdministración, Balcarce 1651, 1er. piso, el día 20 de Octubre del año 2017 a las 10,00 hs.
MEMORIA DESCRIPTIVA:
La presente licitación tiene por objeto contratar la provisión “TOTAL” de mano de obra,
materiales y equipos electromecánicos para el pasaje a Media Tensión del Suministro Eléctrico del
Palacio de Tribunales Rosario. Para ello deberán efectuarse las siguientes Tareas.
Readecuación de un Local (fracción del actual Taller Eléctrico en Sub Suelo) para la Nueva Sub
Estación Transformadora. En él se instalarán un Tablero de Media Tensión que se alimentará desde
la CMyT de la EPESF y 2 (dos) transformadores, los cuales energizarán a los actuales Tableros
Generales de B T. Barra S y E del Palacio.
El Local contiguo, (actualmente utilizado por la EPESF, quien deberá desmontar una vez efectuado el
3
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
cambio de suministro), pasará a formar parte de la Nueva SET Tribunales, donde se instalarán los
transformadores destinados para los Equipos de Aire Acondicionados, una vez reacondicionado él
mismo.
Estos transformadores alimentarán a los Tableros Principales de B.T. de Aires Acondicionados a
instalarse en la actual Sala de Fuerza.
En la Azotea, ubicados de manera conveniente en las cuatro ochavas y en el cuerpo central del
Palacio, se instalarán los Tableros Generales de Azotea donde se conectarán los TBT de Distribución
de los bus de condensadores de las máquinas climatizadoras. Estos últimos serán provistos por la
Contratista que efectúe la provisión Termomecánica. Cada Tablero General de Azotea tendrá un
banco de capacitores para la corrección del factor de potencia.
Las canalizaciones se realizarán por medio de bandejas escaleras con tapas, salvo el alimentador en
media tensión CMyT EPESF – Nueva SET Tribunales, efectuándose con caño de hierro galvanizado.
a) SET – Sub Estación Transformadora
b) CMyT – Cabina de medición y Transformación
c) T.B.T. – Tablero de Baja Tensión
d) B.T. Baja Tensión
e) M.T. Media Tensión
4
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LALICITACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
INDICE GENERAL
Capítulo Tema
I DEL OBJETO, TERMINOLOGIA, RETIRO DE PLIEGOS, ACLARACIONES Y PRESUPUESTO
II DE LOS OFRENTES
III DE LAS PROPUESTAS
IV DE LA ADJUDICACIÓN Y EL CONTRATO
V DE LOS TRABAJOS
VI DE LAS MODFICACIONES, IMPREVISTOS Y ADICIONALES
VII DEL PLAZO DE EJECUCION
VIII DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA
IX DE LOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADOS Y PAGOS
X DE LA RECEPCION Y GARANTIA
XI DE LAS SANCIONES
XII DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
5
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
INDICE ANALÍTICO
PARTE I - PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES
Capítulo I:DEL OBJETO, TERMINOLOGÍA, RETIRO DE PLIEGOS, ACLARACIONES Y PRESUPUESTO.
Art. 1: Objeto.Art. 2: Terminología.Art. 3: Retiro de pliegos.Art. 4: Aclaraciones y consultas.Art. 5: Presupuesto oficial.Capítulo II:DE LOS OFERENTES.
Art. 6: Condiciones que deben reunir.Art. 7: Capacidad para contratar.Art. 8: Idoneidad técnica.Art. 9: Equipamiento.Art. 10: Idoneidad organizativa.Art. 11: Solvencia económica-financiera.
Capítulo III:DE LAS PROPUESTAS.
Art. 12: Conocimiento de la documentación y de los trabajos.Art. 13: Forma de presentación.Art. 14: Errores operativos o numéricos.Art. 15: Causales de rechazo de las propuestas.Art. 16: Plazo para completar la documentación.Art. 17: Juicio sobre la documentación presentada.Art. 18: Lugar de recepción.Art. 19: Apertura de las propuestas.Art. 20: Mantenimiento de las propuestas. Art. 21: Nulidad de las propuestas.Art. 22: Mejora de propuestas.
Capítulo IV:DE LA ADJUDICACIÓN Y CONTRATO.
Art. 23: Adjudicación.Art. 24: Garantía de adjudicación.Art. 25: Devolución de garantías de presentación.Art. 26: Sistema de contratación.Art. 27: Documentos que integran el contrato. Orden de prioridad.Art. 28: Firma del contrato.
Capítulo V:DE LOS TRABAJOS
Art. 29: Plan de trabajo.
6
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Art. 30: Iniciación de los trabajos.Art. 31: Ejecución de los trabajos.Art. 32: Continuidad de los trabajos.Art. 33: Método de control de calidad de los materiales y trabajos.Art. 34: Replanteo, trazas, niveles y puntos de referencia.Art. 35: Dirección Técnica de los trabajos.Art. 36: Inspección de los trabajos.Art. 37: Libro de órdenes de servicios.Art. 38: Libro de pedidos.
Art. 39: Documentación que el Contratista guardará en obra.
Capítulo VI:DE LAS MODIFICACIONES, IMPREVISTOS Y ADICIONALES.
Art. 40: Modificaciones del proyecto.Art. 41: Ampliaciones y/o reducciones.Art. 42: Imprevistos.Art. 43: Adicionales.Art. 44: Orden para la ejecución de modificaciones, imprevistos y/o adicionales.Art. 45: Trabajos realizados sin orden del Poder JudicialArt. 46: Valuación de los trabajos realizados por modificaciones de proyecto, imprevistos o adicionales.Art. 47: Trabajos a ejecutar por terceros.Art. 48: Variantes que no impliquen modificaciones del proyecto.
Capítulo VII:DEL PLAZO DE EJECUCIÓN
Art. 49: Plazo de Ejecución.Art. 50: Plazos especiales dentro del plazo de ejecución.Art. 51: Prórroga del plazo de ejecución por fuerza mayor.Art. 52: Prórroga del plazo de ejecución por lluvias y/o exceso de humedad.Art. 53: Prórroga del plazo de ejecución por modificaciones, adicionales e imprevistos.
Capítulo VIII:OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA
Art. 54: Interpretación de planos y especificaciones.Art. 55: Conservación de la obra.Art. 56: Gastos de obra, derechos, etc.Art. 57: Medidas de seguridad, vigilancia, señalamiento y protección.Art. 58: Interrupciones al tránsito de vehículos y/o personas.Art. 59: Responsabilidades por daños a personas y/o bienes.Art. 60: Obrador.Art. 61: Responsabilidad por infracciones.Art. 62: Limpieza de la obra.Art. 63: Letreros de obras.Art. 64: Publicidad.Art. 65: Incompetencia o inconducta del personal de la obra.Art. 66: Jornales mínimos del personal obrero.Art. 67: Días laborales.
7
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Art. 68: Seguro de obra.Art. 69: Seguro del personal de la obra.Art. 70: Relaciones con otros contratistas.Art. 71: Subcontratistas.Art. 72: Instalaciones afectadas por las obras.Art. 73: Derechos y obligaciones del Contratista respecto a empresas de servicios públicos.Art. 74: Equipos.Art. 75: Comodidades para la Inspección.Art. 76: Movilidad para la Inspección.
Capítulo IX:DE LOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICACIONES Y PAGO
Art. 77: Invariabilidad de los precios básicos contractuales.Art. 78: Redeterminación de precios.Art. 79: Mensura de los trabajos.Art. 80: Certificados.Art. 81: Confección y trámite de los certificados.Art. 82: Fondos de reparo.Art. 83: Pago de los certificados.Art. 84: Verificación del cumplimiento de disposiciones.Art. 85: Certificado final.Art. 86: Trámite del certificado final.
Capítulo X:DE LA RECEPCIÓN Y GARANTÍA
Art. 87: Recepción provisoria.Art. 88: Habilitación parcial de la obra.Art. 89: Habilitación parcial o total con observaciones.Art. 90: Plazo de garantía.Art. 91: Recepción definitiva.Art. 92: Planos conforme a obra.Art. 93: Incumplimiento del Contratista en la realización de trabajos de conservación y/o reparación.Art. 94: Garantía.Art. 95: Vicios ocultos.
Capítulo XI:DE LAS SANCIONES.
Art. 96: Falseamiento o inexactitudes en la presentación de las propuestas.Art. 97: Motivos de multas y sanciones.Art. 98: Cobro de las multas y autoridad de aplicación.Art. 99: Multas por retardo en la iniciación de los trabajos. Art. 100: Multas por incumplimiento del plan de trabajo.Art. 101: Multas por trabajos o materiales rechazados. Art. 102: Multa por retardo en la terminación de la obra.Art. 103: Multas por desobediencia a órdenes de servicios o por infracciones varias.Art. 104: Devolución de importes de multas.Art. 105: Rescisión del contrato.Art. 106: Incumplimiento de la garantía.
8
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Capítulo XII:DISPOSICIONES GENERALES. Art. 107: Normas particulares para la presente obra.Art. 108: Solución de divergencias técnicas.Art. 109: Especificación de plazos.Art. 110: Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe.Art. 111: Incapacidad o muerte del Contratista.Art. 112: Recursos de reconsideración y/o apelación.Art. 113: Fuero.Art. 114: Notificaciones.Art. 115: Penalidades a Empresas Asociadas.Art. 116: Equipamiento complementario.Art. 117: Anticipo de Fondos.
PARTE II – PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
PARTE III – PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
PARTE IV-A N E X O S
ANEXO 1.- Enunciación y descripción de la obra. (Art. 1)ANEXO 2.- Presupuesto oficial. (Art. 5)ANEXO 3.- Modelo de propuesta. (Art. 13)ANEXO 4.- Sistema de contratación. (Art. 26)ANEXO 5.- Plazo para la iniciación de los trabajos. (Art. 30)ANEXO 6.- Modelo de Acta de Iniciación. (Art. 30)ANEXO 7.- Plazo de ejecución. (Art. 49)ANEXO 8.- Normas particulares para la presente obra:8. 1. De la terminología. (Art.2)8. 2. Régimen de pago de la obra. (Art.5) 8.3. De la capacidad para contratar. (Art.7)8. 4. De la Inscripción o Matriculación del Director Técnico de la Obra. (Art.8)8. 5. De la solvencia económica-financiera. (Art.11)8. 6. De la forma de presentación de la oferta y de cotización.(Art.13)8. 7. De la garantía para impugnación. (Art.19)8. 8. De la firma del contrato. (Art.28)8. 9. a) De los letreros para la señalización de los trabajos (Art.57) b) De los letreros de obra. (Art.63)8.10. De la identificación del personal de la contratista en obra.(Art.66)8.11. De los seguros de obra. (Art.68)8.12. De las comodidades para la Inspección.(Art.75)8.13. De la movilidad para la Inspección.(Art.76)8.14. De los certificados. (Art.80)8.15. Del trámite de los certificados.(Art.81)8.16. Del pago de los certificados. (Art.83)8.17. Del equipamiento complementario. (Art.117)8.18. Anticipo de Fondos.(Art.118) 8.19. Otros.ANEXO 9.- Modelo de Acta de Recepción Provisoria.(Art.87)ANEXO 10.- Plazo de Garantía. (Art.90)ANEXO 11.- Modelo de Acta de Recepción Definitiva.(Art.91)
9
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
ANEXO 12. - Planilla de Redeterminación de Precios.
PARTE V - PLANOS
10
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
PARTE I
PLIEGO COMPLEMENTARIODE BASES Y CONDICIONES
11
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Capítulo I DEL OBJETO, TERMINOLOGÍA, RETIRO DE PLIEGOS,
ACLARACIONES Y PRESUPUESTO.
Art. 1: Objeto El presente pliego establece las bases y condiciones a que se ajustará la licitación,
adjudicación, contratación, ejecución, recepción y garantía de la obra pública que se enuncia ydescribe en el Anexo 1.
Art. 2: TerminologíaA los fines de la aplicación de este pliego y todo otro documento relacionado, se emplearán
las siguientes denominaciones; mas las que figuren en el Anexo 8.Poder Judicial: Por Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe.Secretaría: Por Secretaría de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe.Oficina Técnica: Por Oficina de Arquitectura dependiente de la Secretaría de Gobierno de la CorteSuprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe.Oferentes o proponentes: Por las personas físicas o jurídicas que se presentan a la licitaciónformulando ofertas o propuestas.Adjudicatario: Por el oferente a quien se adjudica la ejecución de la obra.Contratista: Por el adjudicatario con el cual se contrata la ejecución de la obra. Subcontratista: Por las personas físicas o jurídicas a quien el Contratista encomienda determinadostrabajos de la obra, con aprobación del Poder Judicial.Director Técnico de la Obra: Por funcionario del Contratista responsable de la Oficina Técnica de laObra.Representante del contratista: La persona que actúa en nombre y representación del oferente,adjudicatario y/o contratista, con todas las facultades legales pertinentes para obligar a ésta ante elPoder Judicial de Santa Fe, en todo lo relacionado a la presente licitación.
Art. 3: Retiro de pliegos Los interesados en efectuar propuestas podrán obtener vistas del pliego y adquirirlo en la
Sub-Dirección de Administración del Poder Judicial Rosario, en el lugar que se indique en laspublicaciones de llamado a licitación, dentro del horario administrativo y previo pago de su valor en laTesorería del Poder Judicial, importe que no será reintegrado a los oferentes aunque la licitación fueradejada sin efecto. Al momento de adquirir el pliego, los interesados deberán constituir domicilio legalen la ciudad de Rosario. En este domicilio se le notificarán todas las aclaraciones que se considerennecesarias a juicio del Poder Judicial, incluso la de suspensión o postergación de la licitación.
Art. 4: Aclaraciones y consultas Todo oferente podrá requerir y realizar las aclaraciones y consultas que juzgase necesarias
para la mejor interpretación del pliego, en la Oficina Técnica de Arquitectura del Poder Judicial, hastadiez días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura de las propuestas. Las mismasserán evacuadas por la Oficina Técnica, hasta cinco días hábiles administrativos anteriores a lamisma fecha mencionada.
Todas las solicitudes de aclaraciones que se reciban, serán comunicadas a todos losadquirentes del pliego, conjuntamente con las respuestas correspondientes. Estas comunicaciones,realizadas en forma fehaciente, pasarán a formar parte automáticamente de la documentación de lalicitación.
Las aclaraciones y consultas que no se realicen como se indica en el presente artículo, noserán consideradas por ningún concepto.
Asimismo la Oficina Técnica, podrá remitir a los adquirentes del pliego hasta cinco (5) díashábiles administrativos antes de la fecha de apertura de las propuestas, circulares denominadas"Aclaraciones Sin Consulta", cuando efectúe modificaciones o aclaraciones al presente pliego o
12
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
salvando algún error y/u omisión. Las consultas técnicas deberán efectuarse en la Oficina Técnica Arquitectura del Poder
Judicial, Balcarce 1651, Cuarto Piso, Rosario, o al teléfono 472-1700, interno 4668, en el horario de08,00 a 12,00 horas.
Art. 5.- Presupuesto oficial y régimen de pago Se establece el presupuesto oficial, en la suma indicada en el Anexo 2, para la ejecución total
de la obra, siendo su régimen de pago el establecido en el Anexo 8.
13
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Capítulo II DE LOS OFERENTES
Art. 6: Condiciones que deben reunir Para que sus ofertas sean consideradas, los oferentes deberán reunir las siguientes
condiciones:a) Tener capacidad para contratar. b) Tener idoneidad técnica.c) Disponer de equipamiento adecuado y suficiente.d) Poseer idoneidad organizativa.e) Tener solvencia económico-financiera suficiente.f) Deberán presentar antecedentes en obras similares, debidamente certificados.
Art. 7: Capacidad para contratar
La capacidad para contratar estará dada por:a) Ser persona física o jurídica con aptitud legal para obligarse. En el caso de Sociedades se
adjuntará, además, copia del contrato o estatuto social, debiendo ser el plazo de duración, superior alprevisto para la entrega de las obras terminadas, más el período de garantía y recepción definitiva delas mismas. Si es una UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS (U.T.E.), deberán acompañar elrespectivo contrato de unión, con las firmas certificadas por escribano público, acompañando copiasde las actas de directorio correspondiente, donde se autoriza la unión transitoria de empresas.
b) El Poder Judicial podrá requerir la inscripción como contribuyente de las tasas,contribuciones o impuestos y/o cajas de previsión que deba aportar. En tal caso, si el adjudicatario nocumplimenta lo requerido, en el plazo que se fije con anterioridad a la firma del contrato, se podrádejar sin efecto la adjudicación por culpa del adjudicatario, el cual deberá abonar los daños yperjuicios que esto le ocasione al Poder Judicial, que en este caso, podrá adjudicar la Licitación aloferente que le sigue en orden de mérito.
c) Deberá constituir domicilio legal en la ciudad de Rosario, el que se consignará en lapropuesta que podrá coincidir o no con el domicilio constituido al momento de adquirir el pliego.
d) Tener capacidad de contratación anual libre y capacidad técnica de ejecución por losmontos y en la especialidad que se requiera en el Anexo Nº 8, lo que será acreditado con certificadoextendido por el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe.
e) Aceptar que cualquier cuestión judicial que se suscite, se tramitará en la jurisdicción de laJusticia Ordinaria de la Ciudad de Santa Fe, con expresa renuncia al Fuero Federal si pudieracorresponder. A tal fin se presentará nota de aceptación.
f) Designar representante con poderes suficientes para obligar al oferente.g) No tener ni haber tenido en los seis meses (6) anteriores a la fecha de apertura de la
licitación, intereses o relaciones comerciales ni profesionales en común, con funcionarios oempleados del Poder Judicial, que intervengan directa o indirectamente en la licitación, lo que serámanifestado con carácter de declaración jurada.
h)Condición de activo en el Sistema Provincial de Administración Financiera (SIPAF).i) Certificado expedido por el Registro de Procesos Universales en donde se informe si el
oferente se encuentra incurso en proceso de concurso o quiebra.
Art. 8: Idoneidad Técnica Se comprobará con:
- Designación expresa del Director Técnico de la Obra.- Los antecedentes del Director Técnico de la Obra, y de los profesionales que intervendrán en suejecución, indicándose para cada uno:
- Título- Constancias de inscripción o matriculación en el Consejo o Colegio Profesional
14
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
correspondiente de la Provincia de Santa Fe según lo previsto en el Anexo 8.- Obras similares en las que ha intervenido y función cumplida en cada una de ellas.- Reseña de los trabajos realizados por el oferente, fundamentalmente del tipo que se pretende contratar, o de similares procesos constructivos y/o de organización de obra.- Obras públicas en ejecución por el oferente al momento de la oferta.
Art. 9: Equipamiento Se acreditará con una lista de los equipos que se afectarán a la obra, agrupados por tareas a
las que estarán destinados. Para cada equipo se indicará: marca, capacidad, potencia, características técnicas
principales, estado y si es propio o alquilado.
Art. 10: Idoneidad organizativa Será evaluada en función de los procedimientos empleados para organizar, programar,
financiar y controlar obras. A tal fin los oferentes deberán describir en forma sintética, quéprocedimientos emplean para:- Programar y controlar tareas.- Abastecer materiales.- Asignar y controlar mano de obra.- Programar el flujo financiero de una obra.
Art. 11: Solvencia económica-financiera Se acreditará mediante la presentación del último balance certificado por Contador Público
Nacional, correspondiente al último ejercicio cerrado antes de la fecha de apertura de la licitación ydatos complementarios, según lo indicado en el Anexo Nº 8.
15
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Capítulo IIIDE LAS PROPUESTAS.
Art. 12: Conocimiento de la documentación y de los trabajos La presentación de una propuesta significa que, quien la hace, conoce el lugar en el que se
ejecutarán los trabajos, las condiciones, características propias y objeto de la obra; su desarrollo,probables dificultades e inconvenientes; que se ha compenetrado del alcance de las disposicionescontenidas en la documentación correspondiente; que se ha basado en todo ello para hacer su oferta,aceptando expresamente todos los aspectos enunciados y renunciando a oponer excepciones oformular cuestiones basadas en el desconocimiento o carácter fortuito de los mismos.
Art. 13: Forma de presentación
Las propuestas deberán presentarse hasta el día de la apertura, hasta las 10:00 horas en laMesa de Entradas de la Sub-Dirección de Administración del Poder Judicial de la Ciudad deROSARIO, siendo éste el único lugar donde se deberán presentar y se recepcionarán las ofertas.
En el caso de que el día indicado resulte feriado, se trasladará al primer día hábil siguiente enel mismo lugar y a la misma hora.
La presentación deberá ser realizada en un sobre principal con la leyenda que indique elnombre y número de licitación, lugar, fecha y hora de apertura, sin mención alguna de la empresaoferente; en su interior contendrá dos sobres separados y cerrados denominados: Sobre A el depresentación y Sobre B el de propuesta. Deberá ser escrito a máquina, en idioma castellano, sinenmiendas, raspaduras, testados ni interlineados que no hayan sido debidamente salvados al final.
SOBRE A
1 - Garantía por el 1 % del Presupuesto Oficial.
2 - Constancia de adquisición del Pliego.
3 - Capacidad Técnica según lo indicado en el Artículo 7.
4 - Número de Inscripción en el REGISTRO DE LICITADORES de Obras Públicas de la Provincia de
SANTA FE y del Registro Nacional de la Industria de la Construcción.
5 - Certificados de Capacidad Técnica de Contratación en el Rubro 210 Ingeniería Eléctrica ,
extendidos por el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de SANTA FE, con el
monto igual o superior al requerido.
6 - Constancia que acredite la inscripción o la iniciación del trámite en los Organismos previsionales y
fiscales nacionales (AFIP), provinciales y municipales en los cuales tenga el proponente la obligación legal
de registrarse al tiempo de la presentación:
6. a. Se adjuntará declaración jurada donde conste la inexistencia de deudas en concepto de aportes de
la Ley Provincial Nro. 5110 e impuesto a los Ingresos Brutos. Se adjuntará copia legible y autenticada o
certificada de los últimos recibos de pago. En el caso de empresas que no hubieren iniciado actividades
en la Provincia de Santa Fe (por lo tanto no sean contribuyentes de los mencionados tributos) deberán
presentar certificados autenticados de los últimos recibos de pago ante el Organismo competente.
7 - Antecedentes comerciales y económicos.
16
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
8 - Detalle del equipo propiedad de la Empresa que afectará a la obra que se licita.
9 - Información sobre sociedades. Se presentará copia autenticada del Estatuto o del Contrato Social según
corresponda. Para empresas unipersonales se exigirá la inscripción en el Registro Público de Comercio y
Declaración Jurada de los bienes del titular. Deberá acompañarse copia autenticada del instrumento que
acredite su constitución en legal forma y de los documentos que habiliten a sus representantes para
contratar en su nombre y obligarla.
Los Contratos sociales, estatutos o documentos constitutivos, deberán tener plazo o vencimiento que
supere el doble, por lo menos, del estipulado para la entrega definitiva de la obra, o previsiones de prórroga
que satisfagan este requisito.
10 - Detalle de las instituciones con las que hubiera operado haciendo constar el domicilio de las mismas.
Primordialmente en obra del tipo licitado que permitirá deducir que el proponente podrá contratarla.
11 - Antecedentes comerciales y financieros: La capacidad económico-financiera y empresaria resultará del
análisis que se realice en base a los elementos de juicio que aporten los mismos proponentes, los que
obren en poder del PODER JUDICIAL y las informaciones que se requieran y la capacidad productiva anual
de los proponentes.
12 - Pliego de licitación visado por el Proponente y su Representante Técnico.
13 - Sellado de Ley.
14 - Declaración jurada aceptando la jurisdicción judicial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de
Rosario con renuncia expresa a cualquier otro fuero.
15 - Declaración jurada donde el proponente manifieste conocer el lugar, terreno y las condiciones
intrínsecas del mismo, su capacidad portante y las condiciones en que se ejecutará la obra implicando
haber realizado los sondeos y/o estudios que sean necesarios para tal manifestación.
16 - Declaración Jurada Domicilio Legal en la Ciudad de ROSARIO.
17 - Declaración Jurada Mantenimiento de la Propuesta por 30 días y su ampliación según Art. 20 del Pliego
de Bases y Condiciones.
18 - Declaración jurada de inexistencia de antecedentes de rescisión de Contratos por culpa de la Empresa
en los dos últimos años, (Decreto Nº 0195/06).
19 - Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Inexistencia de Deuda (Ley Nº 11.945).
20 – Certificado expedido por el Registro de Procesos Universales en donde se informe si el oferente se
encuentra incurso en proceso de Concurso o Quiebra.
21 – Constancia de Visita de Obra emitida por el Departamento Técnico.
22 - Constancia de Cumplimiento Fiscal extendido Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por
la Administración Provincial de Impuestos (s/Resolución General N° 019 – 20/10/2011 – API). La
misma se obtiene con clave fiscal a través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, ingresando a:
Impuestos – Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Constancia de Cumplimiento Fiscal. Los oferentes
17
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
de otras provincias, que demuestren no tener sustento en la Provincia de Santa Fe, deberán presentar
una nota con carácter de declaración jurada exponiendo dicha situación, comprometiéndose a que en
caso de ser adjudicado, procederá a dar de alta a la jurisdicción de Santa Fe.
SOBRE-PROPUESTA B
1 - Planilla de Cotización según formularios adjuntos.
2 - Plan de Trabajos completo con planificación semanal, conforme al esquema de diagrama de barras, con
apertura de cada uno de los ítems de cada rubro y Curva de Inversiones; confeccionado según pautas del
Art. 29 del presente.
3 – Cómputo de materiales /mano de obra y Análisis de Precios y Curva de Inversiónes. Se incluirá la
incidencia porcentual de cada ítem y análisis de precios de los mismos.
Importante: Si una oferta contiene errores o incumplimientos meramente formales que no afectan su
objeto, (calidad, cantidad, precio) y permiten su comparación con las demás, debe estarse por la validez de
la misma, según se encuentra estipulado en el punto 1 de la Recomendación Nº 001/99 del ANEXO de la
RESOLUCION Nº 17.99 del HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS de la Provincia de Santa Fe.-
Se deberá, asimismo, respetar la forma de presentación de la oferta y de la cotizaciónprevista en el Anexo 8.
Art. 14: Errores operativos o numéricos En caso de errores operativos o numéricos, se considerarán como válidos los precios y
cálculos que se obtengan por análisis. En caso de diferencia entre los montos escritos en letras ynúmeros, prevalecerán los primeros.
Art. 15: Causales de rechazo de las propuestas Serán causales de rechazos de las propuestas:
a- En Sobre A:1- La omisión de identificación fehaciente del proponente.2- La omisión de la garantía de la propuesta. En estos casos, en el mismo acto de la apertura de sobres se devolverá el Sobre B sin abrir,
quedando en poder del Poder Judicial el contenido del Sobre A.
b- En el Sobre B:1- La omisión de la oferta total.
Art. 16: Plazo para completar la documentación Las omisiones de requisitos que no sean las especificadas en el artículo 15, podrá ser suplida
dentro del término de dos (2) días hábiles contados desde el momento en que el proponente seanotificado. Transcurrido dicho plazo sin que la omisión haya sido subsanada, será rechazada lapropuesta.
Art. 17: Juicio sobre la documentación presentada Corresponde únicamente al Poder Judicial apreciar y juzgar la documentación presentada y
18
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
podrá requerir a los oferentes todas las aclaraciones y/o informaciones complementarias que estimenecesarias a su solo juicio. La falsedad o reticencia en la documentación presentada o solicitada en elpresente Pliego de Bases y Condiciones, que pueda inducir a la Secretaría a error en el estudio de laspropuestas, será causal de aplicación del Art. 96, pudiendo el Poder Judicial disponer, según lagravedad del hecho, algunas o todas las sanciones allí establecidos, inclusive reclamar los daños yperjuicios que la falsedad o reticencia pueda acarrear.
Art. 18: Lugar de recepción Las propuestas se presentarán en el lugar fijado en la convocatoria, hasta el día y hora
determinados para la apertura de los sobres que se indique en las respectivas publicaciones, o el díahábil administrativo siguiente si aquél no lo fuere, a la misma hora.
Una vez presentadas las propuestas, no podrán ser reintegradas a los oferentes nimodificadas por los mismos.
No se considerarán propuestas que se remitan por correo u otro medio similar.
Art. 19: Apertura de las propuestas El día y hora fijados, con la concurrencia de funcionarios judiciales y en presencia de los
interesados que concurran al acto, se dará por finalizada la recepción de los sobres, previo recuento ynumeración correlativa de los mismos, anunciándose el número de los recibidos. Inmediatamente seprocederá a abrir los sobres de presentación (Sobre A), mencionando los documentos que contienecada uno. Si no existieran las causales de rechazo especificadas en el artículo 15, apartado a-,seguidamente se procederá a abrir los sobres de propuestas (Sobre B) correspondientes, dándoselectura a las ofertas en presencia de los concurrentes.
Terminada la lectura, los proponentes presentes o sus representantes autorizados, podránformular las observaciones que crean necesarias, las que deberán ser concretas y concisas,ajustadas estrictamente a los hechos o documentos vinculados con el acto de apertura. No seadmitirá discusión alguna sobre ellas.
De todo lo actuado durante el acto de apertura de sobres se labrará acta, la que, previalectura, será firmada por los funcionarios actuantes y los asistentes que quisieran hacerlo. En esteacta se dejará constancia de las observaciones que se formulen y de las decisiones que se adopten.Todos los oferentes podrán impugnar el acto o cualquiera de las propuestas dentro del término de tresdías (3) hábiles administrativos de efectuado. Las impugnaciones deberán ser fundadas.
No se admitirán ningún tipo de presentaciones referidas a otros oferentes, si aquellas nocumplieran con los requeridos establecidos para la impugnación.
Sólo podrán impugnar el acto licitatorio o las ofertas, los oferentes que hayan presentadoofertas al acto licitatorio. En cualquiera de los casos, la persona o empresa que pretenda impugnar lasofertas y/o el acto licitatorio, deberá depositar en la Tesorería del Poder Judicial la suma indicada enel Anexo 8 en concepto de "Garantía para impugnación" que solo le será devuelto si la impugnación lees favorable; en caso contrario dicha suma ingresará a Rentas Generales.
El Poder Judicial se reserva el derecho de postergar, según resulte necesario, la fecha deapertura de sobres. De ocurrir tal contingencia, el Poder Judicial la pondrá en conocimiento de losadquirentes de pliegos, por el mismo medio utilizado para efectuar el llamado a licitación.
Art. 20: Mantenimiento de las propuestas Los oferentes estarán obligados a mantener sus propuestas, por el término de treinta (30)
días hábiles administrativos, a contar de la fecha de apertura de la licitación, quedando prorrogada por30 días hábiles más, en forma automática, salvo manifestación expresa y por escrita realizada por elproponente con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación al vencimiento del plazo original.
Cuando se haya cumplido dicho plazo, sin que se hubiera resuelto la adjudicación, losoferentes podrán intimar al Poder Judicial para que en el término de diez (10) días hábilesadministrativos, contados a partir de la recepción del requerimiento, proceda a resolver la licitaciónbajo apercibimiento de retirar las propuestas.
19
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Mientras el Poder Judicial no fuera intimada o notificada del desistimiento de las ofertas, seentenderá que ellas se mantienen en todos sus términos.
Art. 21: Nulidad de las propuestas Las propuestas se considerarán inadmisibles o nulas, según corresponda, cuando:- No se hayan cumplido las exigencias del pliego.- Se compruebe que un mismo oferente se encuentra interesado en dos o más propuestas.- Se compruebe que existe acuerdo entre los oferentes.– Se comprueben hechos dolosos.– El oferente, el Director Técnico de la Obra o su representante legal sean o hayan sido,
dentro de los seis meses anteriores a la fecha de apertura de la licitación, empleados ofuncionarios del Poder Judicial.
Art. 22: Mejora de Ofertas Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubiera dos o más igualmente ventajosas, a
criterio del Poder Judicial, se llamará a mejora de oferta en propuesta cerrada, entre esosproponentes exclusivamente, señalándose día, hora y lugar al efecto. El llamado a Mejora de Ofertas,no obliga al Poder Judicial a adjudicar la obra, cuando las nuevas ofertas presentadas, a su sólojuicio, no cubran las expectativas generadas por este procedimiento.
De existir una sola oferta ventajosa a criterio del Poder Judicial, a su sólo juicio, podrá invitara dicho oferente a mejorar su oferta, en las mismas condiciones que las señaladas para la mejora deofertas entre dos o más oferentes.
20
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Capítulo IVDE LA ADJUDICACIÓN Y DEL CONTRATO
Art. 23: Adjudicación El Poder Judicial designará una Comisión Especial, integrada por personal de planta
permanente, para el estudio y análisis de las propuestas presentadas, la que emitirá consejo sobre laadmisibilidad de las propuestas, su conveniencia o inconveniencia para los intereses públicos ycualquier otra consideración que surja de dicho estudio y análisis y que crea conveniente asentar enel Acta, que a tal fin labrarán sus integrantes.
De no existir unanimidad en los criterios de la Comisión, se podrán dejar planteadas lasdistintas posiciones en dicha Acta.El Poder Judicial se reserva además, el derecho de aceptar las propuestas que, a su sólo juicio, seanmás conveniente o a rechazarlas a todas, sin crearse por ello ninguna obligación con los oferentes.
La circunstancia de presentarse una sola oferta no impide ni obliga la adjudicación.
Art. 24: Garantía de Adjudicación Al momento de suscribirse el contrato, el adjudicatario deberá elevar la garantía de
presentación, hasta un monto equivalente al 5% de su oferta, en cualquiera de las formasestablecidas en el apartado c) del artículo 13. Esta garantía de adjudicación deberá ser incrementadaen caso de ampliación del monto del contrato, en el mismo porcentaje.
La garantía de adjudicación será devuelta al Contratista, una vez realizada la recepcióndefinitiva de la obra, según lo establecido en el Capítulo X.
Art.25: Devolución de garantías de presentación A los oferentes cuyas propuestas no fueran aceptadas, se les devolverán de inmediato los
depósitos de garantía de presentación del uno por ciento (1%).
Art. 26: Sistema de contratación El sistema de Contratación a emplear será el indicado en el Anexo 4.
Art. 27: Documentos que integran el contrato, Orden de prioridad Forma parte integrante del contrato que se celebre para la ejecución de la obra, la siguiente
documentación:- Ordenanzas y Decretos relacionados.- El legajo técnico de la obra compuesto por:- Memoria descriptiva- Planos generales y de detalles- Especificaciones técnicas- La propuesta aceptada y el Decreto o Resolución de adjudicación.- El presente pliego de bases y condiciones.- Las aclaraciones, que la Oficina Técnica a través de la Secretaría hubiese hecho conocer a losinteresados según lo previsto en Art. 4.- El acta de iniciación de los trabajos, plan de trabajo aprobado, las Ordenes de Servicio que la Oficinade Arquitectura imparta, compendiadas en el Libro de Ordenes de Servicio, los planos confeccionadospor el Contratista que fueran aprobados por la Oficina de Arquitectura, los planos complementariosque la Oficina de Arquitectura entregue durante la ejecución de la obra y los Pedidos del Contratista,compendiados en el Libro de Pedidos.
Todos los documentos mencionados forman parte del contrato y constituyen una unidadindivisible y, salvo flagrante error material, el orden enunciado será el de prioridad de aplicación de losmismos, en caso de existir contradicciones entre ellos.
21
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Art. 28: Firma del contrato El contrato será suscripto por el adjudicatario y por los funcionarios judiciales que tengan la
facultad de adjudicar, una vez que se hayan cumplimentado los requisitos estipulados en el Anexo 8para este aspecto. Toda la documentación que integra el contrato también deberá ser firmada por eladjudicatario, en el número de ejemplares que el Poder Judicial indique.
22
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Capítulo V DE LOS TRABAJOS
Art. 29: Plan de trabajo En el plan de trabajo se desarrollará el cronograma general de la marcha de la obra,
exponiendo detalladamente el orden de ejecución de las distintas tareas a realizar, de forma tal quepueda apreciarse la oportunidad en que será iniciada cada una de ellas, su duración, tareas que lehan precedido, las que se realizarán simultáneamente y las que se efectuarán con posterioridad.
La Oficina Técnica aprobará o rechazará el plan de trabajo dentro de los tres (3) días hábilesadministrativos, contados a partir de la fecha de su presentación. De rechazarse el plan, el Contratistadeberá presentar otro, de acuerdo con las observaciones formuladas, dentro de los tres (3) díashábiles administrativos contados a partir de la notificación del rechazo.
Si el nuevo plan no fuera aprobado, la Oficina Técnica determinará el que corresponda aplicarpara la ejecución de las obras y su cumplimiento será obligatorio para el Contratista.
La aprobación del plan de trabajos no obliga al Poder Judicial a aceptar responsabilidadalguna si el mismo ocasionase inconvenientes de cualquier naturaleza o crease dificultades pararealizar y/o terminar los trabajos con arreglo al contrato.
Art. 30: Iniciación de los trabajos El Contratista está obligado a iniciar los trabajos correspondientes a la obra, dentro del plazo
fijado en el Anexo 5, contado en días corridos a partir de la firma del contrato.En tal oportunidad se labrará el Acta de Iniciación, de acuerdo al modelo del Anexo 6, a partir
de cuya fecha comenzará a regir el plazo de ejecución establecido para la realización de la obra.
Art. 31: Ejecución de los trabajos El Contratista ejecutará los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su fin, de
acuerdo a las normas del buen arte de ejecución y respondiendo sus dimensiones y calidad, a lasprescripciones establecidas en la documentación del contrato, aún cuando la citada documentaciónno mencione todos los detalles necesarios, no correspondiendo pago adicional alguno por laejecución de estos detalles.
Art. 32: Continuidad de los trabajos El plan de trabajo aprobado será el que regule la ejecución de la obra. El Contratista está
obligado a mantener permanentemente en obra la cantidad de materiales, personal obrero, equipos yherramientas necesarios para la normal actividad de la obra, de acuerdo al plan de trabajo aprobado.
Art. 33: Método de control de calidad de los materiales y trabajos El contratista es totalmente responsable por la calidad de los materiales empleados y de los
trabajos efectuados. La Oficina Técnica controlará la calidad de los mismos, utilizando el método demuestreo y si el resultado no es satisfactorio ordenará sin más trámite el rechazo de los materiales y/ola remoción de los trabajos, estando obligado el Contratista a acatar de inmediato dichas órdenes.
El personal y los elementos necesarios para obtener las muestras y realizar los ensayos,serán provistos sin cargo alguno por el Contratista a requerimiento de la Oficina Técnica. Asimismo laContratista pagará cualquier ensayo que -a sólo criterio del Poder Judicial- deba encomendarse aterceros.
Art. 34: Replanteo, trazas, niveles y puntos de referencia El replanteo deberá ser realizado por el Contratista, bajo su total responsabilidad y a su costa,
quien materializará en el terreno, mediante puntos fijos, las trazas y niveles de la obra, ajustadas a ladocumentación del contrato.
Los errores de replanteo que originen defectos insalvables en la obra, al sólo juicio de laOficina Técnica, dará lugar a que se ordene la remoción de los trabajos efectuados sin más trámite,
23
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
estando obligado el Contratista a acatar de inmediato dicha orden.
Art. 35: Dirección técnica de los trabajos La dirección técnica de los trabajos es responsabilidad exclusiva del Contratista, quien tendrá
en la obra, en forma permanente, personal capacitado y responsable con quien la Oficina Técnicapueda entenderse de inmediato, con respecto a los trabajos que se realizan y con las debidasfacultades para notificarse en nombre y representación del Contratista, de las órdenes de servicio,darle cumplimiento o formular las observaciones a que dieran lugar.
El Contratista presentará nota con la nómina de ese personal para su aprobación por parte dela Oficina Técnica, antes de iniciar los trabajos y previamente a cualquier cambio de dicho personal.
Si el Contratista reuniera las condiciones enunciadas podrá actuar por si mismo.
Art. 36: Inspección de los trabajos El Poder Judicial tendrá a su cargo la inspección de los trabajos, la que será realizada por
intermedio de los agentes judiciales designados a tales fines por la Oficina Técnica. La Inspeccióncontrolará el cumplimiento de las disposiciones del presente pliego, ejercitando las facultades que elmismo le acuerda.
Art. 37: Libro de órdenes de servicio Las órdenes de servicio que la Oficina Técnica imparta durante la ejecución de la obra, serán
cronológicamente consignadas por triplicado, sin enmiendas ni raspaduras, que no sean formalmentesalvadas, en un libro foliado y rubricado por la Oficina Técnica, que ésta guardará en obra y queproveerá el Contratista. Una orden se guardará en el Libro de Ordenes de Servicio, otra quedará enpoder de la Oficina Técnica y otra será para el contratista. Toda orden de servicio deberá ser firmadapor el Contratista o por el Director Técnico de la Obra, dentro del primer día hábil siguiente a suemisión. La falta de notificación en el tiempo dispuesto, hará pasible al Contratista de multa deacuerdo a lo estipulado en el Artículo 103.
El Libro de Ordenes de Servicio se considerará parte integrantes del contrato.Aún cuando el Contratista considere que una orden de servicio excede los términos del
contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar a la Oficina Técnica, dentro de los dos(2) días hábiles administrativos siguientes, un reclamo claro y fundado detallando las razones que leasisten para observar la orden recibida. Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho,el Contratista quedará obligado a cumplir la orden, sin poder efectuar luego reclamaciones por ningúnconcepto.
La observación del Contratista opuesta a una orden de servicio, no lo eximirá de la obligaciónde cumplirla si ella fuese reiterada. Si no la cumpliere, el Poder Judicial podrá, además de aplicar lassanciones previstas, mandar ejecutar a costa del Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose suimporte del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de garantía.
Art. 38: Libro de Pedidos Los pedidos que el Contratista efectúe durante la ejecución de la obra, serán
cronológicamente consignados por triplicado, sin enmiendas ni raspaduras que no fueran formalmentesalvadas, en un libro foliado, sellado y rubricado por la Oficina Técnica, que ésta guardará en obra yserá provisto por el Contratista. Los pedidos tendrán el mismo destino que las órdenes de servicio.
El Libro de Pedidos se considerará parte integrante del contrato.
Art. 39: Documentación que el Contratista guardará en obra El Contratista guardará en forma ordenada, copias autenticadas por la Oficina Técnica, de
todos los documentos que integran el contrato, a efectos de facilitar el debido contralor e inspecciónde los trabajos.
24
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Capítulo VIDE LAS MODIFICACIONES DE PROYECTO, AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES, IMPREVISTOS
Y ADICIONALES
Art. 40: Modificaciones del Proyecto El Poder Judicial podrá introducir modificaciones al proyecto, cuando esta lo estime
conveniente y sin alterar el objetivo de esta licitación. Estas modificaciones son obligatorias para elContratista en las condiciones que se establecen más adelante.
Art. 41: Ampliaciones y/o ReduccionesEl Poder Judicial podrá disponer el aumento o reducción de la obra contratada hasta un 20%
del Monto de Obra, las que serán obligatorias para el contratista abonándosele en el primer caso elimporte del aumento, y sin que tenga derecho, en el segundo caso, a reclamar indemnización algunapor los beneficios que hubiera dejado de percibir.
Art. 42: Imprevistos El Contratista será responsable de la confección del proyecto definitivo en las condiciones
establecidas en el presente pliego, debiendo en el mismo prever la totalidad de los trabajosnecesarios para que la obra cumpla su fin, aún cuando los mismos no hubieran sido contemplados enla documentación integrante del Pliego. Dichos trabajos deberán ser tenidos en cuenta en la oferta, nopudiéndose reclamar pago alguno en concepto de "imprevistos". En especial, y en concordancia conlo dispuesto en el artículo 12, no se considerarán como imprevistos los trabajos que sea necesariorealizar, para salvar obstáculos o condiciones del terreno, subsuelo o espacio, facilitar la ejecución dela obra y cualquier otro que sea necesario y/o conveniente para que la obra se realice de acuerdo alas normas del buen arte y para que cumpla acabadamente su fin al sólo juicio del Poder Judicial.
Art. 43: Adicionales Se considerarán adicionales y obligatorios para el Contratista todos los trabajos
complementarios y/o accesorios a la obra, que resulten convenientes para la misma y que beneficiencon su realización, los intereses y bienes públicos que el Poder Judicial administra, quien a su solojuicio podrá disponer su realización por la contratista, quedando ésta obligada a realizarlos.
Art. 44: Orden para la ejecución de modificaciones, ampliaciones o reducciones y/o adicionales Ningún trabajo que signifique modificaciones del proyecto, y/o adicionales, podrá ser
realizado por el Contratista sin orden expresa y anticipada del Poder Judicial, emitida medianteDecreto o Resolución.
Art. 45: Trabajos realizados sin orden del Poder Judicial Todo trabajo realizado sin orden del Poder Judicial, emitida en las condiciones que indica el
artículo 44, aunque necesario, no será pagado al contratista ni dará lugar a ampliaciones de plazo.Esta disposición rige aún cuando el trabajo una vez realizado sea consentido por el Poder Judicial yno se remueva o destruya.
Art. 46: Valuación de los trabajos realizados por modificaciones de proyecto o adicionalesLa valuación de los trabajos realizados por modificaciones de proyecto o por adicionales, será
establecido por análisis y de común acuerdo entre el Poder Judicial y el Contratista. A tal fin setomarán los precios de mano de obra y elementos característicos vigentes a la fecha de lapresentación de la propuesta, utilizando en todo lo que sea posible, los precios del Análisis de Preciospresentado en la Propuesta. En caso que no se llegara a un acuerdo, el Poder Judicial podrádeterminar que los trabajos sean ejecutados obligatoriamente por el Contratista, a quién se lereconocerá el costo neto afectado por el coeficiente resumen ofertado. Los trabajos realizados ymateriales empleados se irán consignando en el libro de ordenes de servicios. Estos trabajos deberán
25
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
cumplir los mismos requisitos establecidos en este pliego para los trabajos objetos de licitación, tantopara el Plan de Trabajos, como para la ejecución, su control, su certificación, su pago y su recepción.
Art. 47: Trabajos a ejecutar por terceros El Poder Judicial podrá contratar o ejecutar por su cuenta, durante la ejecución de la obra
todo trabajo no previsto en el contrato y que sea necesario para aquella, sin que el contratista tengaderecho a reclamación alguna. El contratista deberá coordinar estos trabajos con los propios, demanera de no entorpecer el normal desarrollo de las obras.
Art. 48: Variantes que no impliquen modificaciones del proyecto Cuando la Oficina Técnica, a través de la Secretaría introduzca variantes en los trabajos que
no impliquen modificación del proyecto, el Contratista no tendrá derecho a reclamar modificaciones enel precio contractual, como así tampoco prórrogas en el plazo de ejecución.
26
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Capítulo VII DEL PLAZO DE EJECUCIÓN
Art. 49: Plazo de Ejecución El plazo para la terminación de la presente obra es el indicado en el Anexo 7, y contado a
partir de la fecha del Acta de Iniciación mencionada en el Art. 30.
Art. 50: Plazos especiales dentro del plazo de ejecución Dentro del plazo estipulado para la terminación de los trabajos la Oficina Técnica podrá
disponer, por razones fundadas, plazos especiales para determinada parte de los mismos, estandoobligado el Contratista a acatar dichas disposiciones, debiéndose cumplir además con lo especificadoen el Anexo 7.-
Art. 51: Prórroga del plazo de ejecución por fuerza mayor El Contratista tendrá derecho a solicitar prórroga del plazo de ejecución por razones de fuerza
mayor o fortuitas, debidamente comprobadas al solo juicio del Poder Judicial.Las solicitudes de prórroga por causas de fuerza mayor o fortuitas, deberán ser realizadas dentro delplazo de cinco (5) días hábiles administrativos de producidas las mismas, a la Oficina Técnica y porescrito. El Poder Judicial resolverá previo informe de la Oficina Técnica.
Se considerará que el Contratista asume la responsabilidad de la demora, si no efectúa lasolicitud de prórroga dentro del plazo establecido, perdiendo todo derecho a reclamo.
Art. 52: Prórroga del plazo de ejecución por lluvias y/o exceso de humedad El plazo de ejecución mencionado en el Anexo 7, ha sido determinado contemplando el
régimen de precipitaciones pluviales, considerándose un promedio mensual de veintiún (21) díaslaborables y entre los restantes para completar el período, cinco (5) días no laborables por lluvia y/oexceso de humedad. El contratista podrá solicitar ampliación del plazo de ejecución, por causales deprecipitaciones pluviales y/o exceso de humedad, solamente en el caso que éstas impidan larealización de los trabajos, debidamente comprobadas al único juicio de la Oficina Técnica, por másde cinco (5) días hábiles consecutivos o alternados en cada mes. Los días sábados se computaráncomo medio (1/2) día.
Esta prórroga se computará a partir del cumplimiento de dicha condición, siguiendo elprocedimiento indicado en el Art. 50 dentro del mismo plazo y con las mismas consecuencias si no lohiciere. En este caso particular de causales por lluvia y/o exceso de humedad, los cinco (5) díashábiles administrativos para solicitar la respectiva prórroga se contarán a partir del último día del mesen consideración.
Art. 53: Prórroga del plazo de ejecución por modificaciones de proyecto, ampliaciones y adicionalesEl contratista tendrá derecho a solicitar prórroga del plazo de ejecución por modificaciones de
proyectos introducidas por el Poder Judicial, o por ampliación y/o por trabajos adicionalesencomendados necesarios para que la obra cumpla su fin.
Las solicitudes de prórroga por las causas enunciadas, deberán ser realizadas por elContratista a la Oficina Técnica, por escrito dentro del plazo de cinco (5) días hábiles administrativos,a contar desde la fecha de notificación para la realización de los trabajos. El Poder Judicial resolveráprevio informe de las reparticiones competentes. Se considerará que el Contratista asume laresponsabilidad de la demora, si no efectúa la solicitud de prórroga dentro del plazo establecido,perdiendo todo derecho a reclamo.
27
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Capítulo VIIIDE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA
Art. 54 - Interpretación de planos y especificaciones El contratista es responsable absoluto de la interpretación de los planos y especificaciones,
para la realización de la obra. Esta responsabilidad se extiende, inclusive, a la obligación de corregirerrores o deficiencias de los planos, que sean advertibles con la documentación a su alcance.
Art. 55: Conservación de la obra El Contratista es responsable total de la conservación de la obra en toda su integridad, hasta
su entrega al Poder Judicial. Los daños y perjuicios que esta sufra, deberán ser reparados sin cargopor el Contratista, incluyendo los originados en motivos fortuitos, de fuerza mayor, fenómenosatmosféricos o meteorológicos, sistemas constructivos o por cualquier otra causa. Estaresponsabilidad subsistirá aún cuando haya mediado consentimiento o aprobación de la OficinaTécnica en cualquier aspecto.
Art. 56: Gastos de obra, derechos, etc.
Son por cuenta del Contratista:
- Todos los gastos que origine esta obra, incluyendo salarios, enseres, agua para laconstrucción, luz, fuerza motriz, arrendamiento de terrenos para el obrador y las conexiones de todaíndole externas e internas; responsabilidades patronales, gremiales y obreras, el pago deldiligenciamiento de todas las tramitaciones, legalizaciones de documentos y certificados, permisos,impuestos y tasas de cualquier índole y documentos relacionados con la obra y sus anexos, quedeban ser presentados a las autoridades correspondientes, los que deberán ser tramitados a suexclusivo cargo y responsabilidad.
- Todas las obras provisorias inherentes a la construcción.
Art. 57: Medidas de seguridad, vigilancia, señalamiento y protección El Contratista se obliga a todas las responsabilidades inherentes o derivadas de la ejecución
de la obra y al cumplimiento de todas las normas legales que sean aplicables, daños y perjuicios a laspersonas y carácter de la obra, naturaleza del terreno, agentes atmosféricos o meteorológicos ocualquier otra causa.
El Contratista deberá mantener continua vigilancia en los trabajos, a fin de no ocasionarperjuicios a las personas o bienes, deberá de noche alumbrar las excavaciones u obstáculos yseñalizarlos, de día y de noche, estos últimos según lo previsto en el Anexo 8.
Asimismo deberá tomar todas las medidas de protección adecuadas, para evitar accidentes yefectuar los apuntalamientos necesarios, para prevenir derrumbes o salvaguardar la estabilidad de losedificios o construcciones.
Art. 58: Interrupciones al tránsito de vehículos y/o personas El Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias, para que las interrupciones al
tránsito de vehículos o personas sean mínimas. En los casos en que resulte imprescindible recurrir aella, se deberán adoptar todas las medidas de señalamiento diurno y nocturno necesarias, paraadvertir y orientar el tránsito vehicular y prevenir accidentes.
Art. 59: Responsabilidad por daños a personas y bienes Si a pesar de haberse tomado medidas adecuadas de seguridad, vigilancia, señalamiento y
protección, se produjeran por cualquier motivo, daños a las personas o bienes, incluida la obra, elresarcimiento de los perjuicios correrá por exclusiva cuenta del Contratista; incluyendo casos fortuitos,de fuerza mayor, derivados de fenómenos atmosféricos o meteorológicos y sistemas constructivos o
28
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
por cualquier otra causa. Esta responsabilidad subsistirá aún cuando la Oficina Técnica hayaconsentido o aprobado las medidas tomadas.
Art. 60: Obrador La Verificación y/o aprobación de un obrador por parte de la Oficina Técnica, no exime al
Contratista del cumplimiento de norma y/o trámite de autorización ante otros organismos en lo quecompete al orden edilicio, sanitario o de seguridad, de manera tal que su funcionamiento no provoqueinconvenientes a terceros.
Asimismo las instalaciones deberán estar construidas de tal manera, que garanticen la buenaconservación de los materiales y su correcta custodia.
Art. 61: Responsabilidad por infracciones El Contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las leyes Nacionales y
Provinciales, Ordenanzas y disposiciones Judiciales y Reglamentos Policiales vigentes durante laejecución de la obra.
Será por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios eintereses, si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones.
Art. 62: Limpieza de obra El Contratista mantendrá la obra exenta de residuos, debiendo practicar su limpieza
periódicamente, pudiéndoselo exigir la Oficina Técnica en cualquier momento a su solo criterio. Laentrega de la obra, una vez concluida, deberá efectuarse libre de escombros o residuos de materialesy en perfectas condiciones de higiene y limpieza.
Art. 63: Letreros de Obra El Contratista colocará y conservará a su exclusivo cargo, en perfecto estado de limpieza y
claridad, letreros de obras, conforme a las instrucciones que al efecto le imparta la Oficina Técnica, ysegún lo previsto en el Anexo 8.
Art. 64: Publicidad Estará absolutamente prohibido colocar en los cercos o en los edificios, letreros comerciales
de propaganda, cualquiera sea la naturaleza, sin previo permiso del Poder Judicial.
Art. 65: Incompetencia o inconducta del personal de la obra Cuando la Oficina Técnica así lo exija, el Contratista deberá desvincular inmediatamente de la
obra a todo empleado propio o de un subcontratista, que a juicio de aquella fuera incompetente o nose comportase con la corrección debida, así se refiera a obreros, operarios, capataces o personalsuperior.
Si el Contratista no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendrá derecho a solicitar de laOficina Técnica, por escrito y el primer día hábil administrativo siguiente, la revisión de la medida.
De no hacerlo en el plazo indicado, la medida tomada será irrevocable, como así también enel caso de confirmar la Oficina Técnica la disposición.
Art. 66: Jornales mínimos del personal obrero El Contratista deberá abonar a los obreros, por lo menos los valores mínimos establecidos
por las autoridades competentes y aplicar todos los beneficios acordados, debiendo entenderse quelos salarios se liquidarán por la jornada legal de trabajo. Se colocará copia de planilla de jornales enun lugar visible del recinto de las obras.
En base a estos salarios el Contratista llevará en obra las planillas correspondientes,autenticadas por el organismo oficial pertinente, libreta y/o tarjeta de jornales, en forma prolija yordenada, elementos que exhibirá a la Oficina Técnica toda vez que se lo exija. Igual formalidadcumplirán los Subcontratistas aceptados por la Oficina Técnica.
29
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
El contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonaríntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinanla jornada legal de trabajo.
A requerimiento de la Oficina Técnica, deberá además proveer chalecos identificatorios alpersonal en obra, según lo estipulado en el Anexo 8.
Art. 67: Días laborales En caso de que el Contratista trabaje fuera de horarios normales, la posible variación o
diferencia de jornales será pagada y absorbida por el Contratista, sin reconocimiento alguno por partedel Poder Judicial, de los incrementos que se produzcan sobre los jornales fijados por las autoridadescompetentes.
Art. 68: Seguro de obra El Contratista deberá asegurar las obras a realizar contra los riesgos que se indiquen en el
Anexo 8.Las pólizas, tanto propias como de Subcontratistas aceptados por el Poder Judicial, deberán
ser endosadas a nombre del Poder Judicial y ser exhibidas antes de iniciar los trabajos y cada vezque se exijan. Bajo ningún concepto se admitirá el autoseguro y la compañía aseguradora deberáestar autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Art. 69: Seguro del personal de la obra El Contratista deberá asegurar a todo el personal a sus órdenes, empleados y obreros, que
deban trabajar en la obra, de acuerdo a los sueldos y jornales que perciban y contra toda clase deaccidentes de trabajo.
Deberán exhibirse antes de iniciar los trabajos y cada vez que se exijan las pólizascorrespondientes. En caso de aumento de jornales, el Contratista elevará proporcionalmente elseguro, que será obligatorio igualmente para el personal de los Subcontratistas que intervengan en laobra con autorización del Poder Judicial.
Bajo ningún concepto se admitirá el autoseguro y la compañía aseguradora deberá estarautorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Art. 70: Relaciones con otros contratistas El Contratista deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos ejecutados por
él y de los que el Poder Judicial decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas,debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Oficina Técnica en orden a laejecución de esos trabajos.
El contratista convendrá con aquellas el uso de andamios, escaleras, montacargas, ubicaciónde herramientas, materiales, maquinarias y cualquier otro elemento de uso en obra. En caso dedesinteligencia las medidas correspondientes serán tomadas por la Oficina Técnica.
Art. 71: SubcontratistasEl Contratista podrá ocupar únicamente Subcontratistas que sean aceptados por el Poder
Judicial.Ningún Subcontratistas eximirá al contratista de las obligaciones a su cargo. La
responsabilidad derivada de las obras subcontratadas, le corresponderá como si las hubieseefectuado directamente
Los Subcontratistas deberán cumplir, además, lo estipulado en los Arts. 65; 66; 67; 68, 69 y70.
La Oficina Técnica deberá solicitar a la contratista, de los subcontratista, lo siguiente- Nombre del Subcontratista.- Referencias del mismo.- Rubros que subcontratará.
30
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
- Forma de subcontratación.- Domicilio Legal en la ciudad de Santa Fe- Contrato o Estatuto Social en caso de Sociedades- Inscripción como contribuyente en tasas contribuciones o impuestos y/o cajas de previsión que debaaportar- Cualquier información que se crea necesaria
Art. 72: Instalaciones afectadas por las obras El Contratista, con conocimiento previo de la Oficina Técnica, gestionará de las empresas u
organismos prestadores de servicios públicos o privados, la remoción de aquellas instalaciones queimposibiliten u obstaculicen el trabajo.
En ningún caso el contratista podrá remover o trasladar instalación alguna sin el conocimientoprevio de la Oficina Técnica.
Cuando tales instalaciones puedan permanecer en su sitio pero obstaculicen las obras, elcontratista tomará todas las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de lostrabajos. Una vez terminados estos, aquellos deberán presentar la misma solidez y seguridad queantes de la ejecución. El contratista será responsable de todos los desperfectos que causaré,debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar y abonar el importe del dañocausado.
El Poder Judicial no abonará suplemento alguno sobre el precio del contrato, a causa de lasprecauciones o de los trabajos provisorios a que obligue la presencia de tales elementos.
Asimismo cuando las Empresas u Organismos prestadores de estos servicios se encuentrenrealizando trabajos en el sector de la obra, la contratista deberá coordinar con esas Empresas uOrganismos la realización de las tareas, no dando lugar esta situación a ningún tipo de reclamo nireconocimiento de adicional alguno.
Cuando en el proyecto de las obras provisto por el Poder Judicial, hubiera que atravesar,cruzar, perforar, cavar, inmuebles o instalaciones pertenecientes al Estado Nacional y/o Provincial y/oa sus organismos, cualquiera sea su forma de organización y relación con dichos estados y/o cuandose trataré de empresas con participación estatal, tanto Nacional o Provincial, los trámites paraconseguir la correspondiente autorización serán responsabilidad de la Contratista. No obstante elPoder Judicial podrá ofrecer sus buenos oficios para facilitar la correspondiente autorización. En loscasos enunciados y en todo otro que pudieran surgir como imprevisto, se entiende que la liberaciónde la traza de proyecto siempre es responsabilidad de la Contratista.
Art. 73: Derechos y obligaciones del Contratista respecto a Empresas u Organismos prestadores deServicios Públicos o Privados
El contratista disfrutará de todos los derechos y tendrá las mismas obligaciones que tenga alPoder Judicial, con respecto a empresas u organismos prestadores de servicios públicos o privados.
Art. 74: Equipos El Contratista usará solamente equipos y herramientas en buenas condiciones de uso. La
Oficina Técnica podrá ordenar el reemplazo de todo equipo o herramienta que a su juicio no seencuentre en dichas condiciones.
Art. 75: Comodidades para la Oficina Técnica El Contratista deberá suministrar por su cuenta locales con las comodidades, instalaciones y
muebles necesarios para el funcionamiento de la Oficina Técnica, de acuerdo a lo que se detalla en elAnexo 8.
Art. 76: Movilidad para la Oficina Técnica El Contratista proveerá a la Oficina Técnica movilidad para su traslado, de acuerdo a lo que
31
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
se detalla en el Anexo 8, desde la iniciación de la obra hasta la recepción provisoria total.Correrán por cuenta del contratista durante ese período los gastos de chofer, conservación,
reparación, combustibles y lubricantes. Asimismo deberá contar con seguro contra todo riesgoincluido pasajeros transportados, que se acreditará con exhibición de póliza vigente extendida porcompañía autorizada por Superintendencia de Seguros de la Nación. Bajo ningún concepto seadmitirá el autoseguro.
32
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Capítulo IXDE LOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADOS Y PAGOS
Art. 77: Invariabilidad de los precios básicos contractuales El contratista no podrá pedir cambio o modificaciones en el precio contractual que contenga
su presupuesto, por errores, omisiones y/o imprevisiones de su parte.El precio de la obra ofertado será fijo, no reconociéndose variaciones de costo por ningún
concepto.
Art. 78: Redeterminación de Precios
A los precios estipulados en el contrato se le aplicará la metodología de redeterminación deprecios prevista en el Anexo 12, con los índices de precios publicados por el INDEC allí mencionados,tomando como índice base el del mes de apertura de la oferta y como índice de actualización elcorrespondiente al mes de realización de los trabajos certificados, en las proporciones establecidas enla Planilla de Redeterminación para cada ítem de la obra.
Art. 79: Mensura de los trabajosLos trabajos que se ejecuten serán mensurados por el Contratista o su personal, siendo
supervisados por la Oficina Técnica. Los trabajos destinados a quedar enterrados u ocultos se medirán antes de ser tapados o
cubiertos. Los demás trabajos se medirán mensualmente dentro de los primeros cinco (5) díascorridos del mes siguiente al de su ejecución.
Los resultados de las mensuras se registrarán por duplicado, en libreta y comprobantesprovistos por el Contratista y firmados por el mismo y por la Oficina Técnica.
Cuando hubiera divergencia en el método o en el criterio de medición de los trabajos, seaplicará el método o el criterio que determine la Oficina Técnica.
Si el Contratista o su personal no asistiese a la medición de los trabajos, estandofehacientemente citado para ello, se considerará que acepta las mediciones que efectúe la OficinaTécnica.
Los resultados de las mensuras se aplicarán solamente para confeccionar los certificadosmensuales.
Art. 80: Certificados Los trabajos ejecutados se aprobarán mensualmente por medio del "Certificado de Obra
Ejecutada". El mismo reflejará el volumen de obra ejecutada en el mes con indicación de la incidenciaporcentual e importes acumulados, bajo las condiciones indicadas en el Anexo 8.
Todos los certificados parciales tienen carácter provisional para pago a cuenta, al igual quelas mediciones que les dan origen, quedando sometidos a los resultados de la medición y certificaciónfinal de los trabajos en las que podrán efectuarse los reajustes que fueran necesarios.
Art. 81: Confección y trámite de los certificados El Contratista confeccionará mensualmente, en original y cuatro copias, el certificado de obra
ejecutada en el mes anterior, de acuerdo a la medición indicada en el artículo 79, presentándolo antela Oficina Técnica, hasta el día diez (10) del mes siguiente a la ejecución de los trabajos o primer díahábil siguiente.
Una vez recibido, la Oficina Técnica dispondrá de quince (15) días hábiles para aprobar uobservar el certificado, notificando al Contratista. En caso de observaciones el Contratista deberápresentar el nuevo certificado dentro de los tres (3) días hábiles administrativos posteriores a lanotificación. Si así no lo hiciera la Oficina Técnica dispondrá su confección de oficio, teniendo plazo,en este caso, hasta el último día hábil del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.
En cualquier caso, la Oficina Técnica enviará a la Secretaría los certificados para su
33
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
tramitación, rigiendo para los mismos las condiciones indicadas en el Anexo 8.
Art. 82: Fondo de reparo El cinco por ciento (5%) del importe total de cada certificado constituirán el "Fondo de
Reparo" y se retendrá como garantía de la buena ejecución de los trabajos, hasta la fecha de larecepción definitiva de los mismos.
La Contratista acompañará en cada certificado este importe en cualquiera de las formas deconstitución de garantías establecidas en el Art. 13 de este Pliego.
Art. 83: Pago de los Certificados Una vez recibidos los certificados por la repartición correspondiente del Poder Judicial, la
misma procederá según lo previsto en el Anexo 8. En concordancia con lo expresado en el Art. 80,todo pago se considerará a cuenta hasta el pago del certificado final, en el que podrán hacerse losreajustes que fueren necesarios.
Art. 84: Verificación del cumplimiento de disposiciones La Oficina Técnica no aprobará ningún certificado si verificase que no se han cumplido los
requisitos establecidos por los artículos 66, 67, 68 y 69 y por las leyes y otras normas legales envigencia, relativas al régimen de trabajo.
Art. 85: Certificado final Realizada la recepción provisoria total de la obra, el Contratista deberá presentar el
certificado final. Este contendrá la enumeración en forma correlativa del monto del contrato original,adicionándosele si los hubiese las modificaciones de Proyecto, ampliaciones y/o reducciones yAdicionales ordenados por el Poder Judicial, el detalle de todos los importes certificados y de todaslas deducciones realizadas por multas u otros conceptos.
Art. 86: Trámite del certificado final El certificado final seguirá el trámite ordinario de todos los certificados y cuando este fuese
aprobado por la Oficina Técnica, la Secretaría ordenará la devolución de los depósitos de garantía deejecución y fondo de reparo, si correspondiere, al finalizar el plazo de garantía.
34
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Capítulo XDE LA RECEPCIÓN Y GARANTÍA
Art. 87: Recepción provisoriaCuando el Contratista considere haber dado término a los trabajos, solicitará al Poder Judicial
la recepción provisoria de los mismos. Este previo informe de la Oficina Técnica, acordará sicorresponde la recepción solicitada dentro de los treinta (30) días corridos contados a partir de lafecha de la solicitud.
Acordada por el Poder Judicial la recepción provisoria, se suscribirá el acta correspondientesegún modelo del Anexo 9.
De no acordarse la recepción provisoria se notificará al Contratista los motivos y se ordenaráque subsane los defectos observados, otorgándole un plazo para ello. Una vez subsanados éstos, elContratista deberá nuevamente solicitar la recepción provisoria en la forma indicada, repitiéndose elprocedimiento descripto.
Art. 88: Habilitación parcial de la obra El Poder Judicial podrá optar por habilitar la obra parcialmente, cuando las características de
la misma lo permitan.La habilitación parcial no significará la recepción provisoria de la parte habilitada, la que
recién se acordará cuando la obra total esté concluida y sin observaciones.
Art. 89: Habilitación parcial o total con observaciones El Poder Judicial podrá optar por habilitar la obra total o parcialmente con observaciones a los
trabajos efectuados.La habilitación total o parcial de la obra con observaciones no significará recepción provisoria,
la que se acordará recién cuando las observaciones sean subsanadas y la obra total esté concluida ysin observaciones.
Art. 90: Plazo de garantía Para la presente obra se establece el plazo de garantía que se indica en el Anexo 10, este
plazo se contará a partir de la fecha del acta de recepción provisoria total.Durante el plazo de garantía las obras estarán libradas al uso y serán conservadas en forma
permanente por el Contratista y a su exclusivo costo. El Contratista además será responsable duranteeste plazo, de las reparaciones que sean por defectos provenientes de la mala calidad de losmateriales, ejecución deficiente, vicio oculto o cualquier otra causa que le sea imputable.
Art. 91: Recepción definitiva Vencido el plazo de garantía, a solicitud del Contratista y previo informe de la Oficina Técnica
sobre el estado satisfactorio de los trabajos, el Poder Judicial procederá a la recepción definitivalabrándose el acta correspondiente, según modelo indicado en el Anexo 11.
La recepción definitiva se realizará con las mismas formalidades y plazos que la recepciónprovisoria.
Art. 92: Planos conforme a obra Antes de la recepción provisoria el Contratista deberá hacer entrega de los planos conforme a
las obras ejecutadas, confeccionados con el mismo criterio y en forma semejante a los planos delicitación y visados por la Oficina Técnica.
Estos planos se presentarán dibujados en tela transparente o film polyester, acompañados dediez (10) copias heliográficas, con las medidas en el sistema métrico decimal y las leyendas encastellano.
La Oficina Técnica podrá además exigir la presentación de los planos especiales o de detallesque estimara necesario o convenientes. Las cotas se referirán al punto fijo que indique la Oficina
35
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Técnica.
Art. 93: Incumplimiento del Contratista en la realización de trabajos de conservación y/o reparación Si el Contratista no realizare los trabajos de conservación y/o reparación necesarios, previa
intimación y vencido el término que se le establezca, el Poder Judicial hará ejecutar los mismosafectando las garantías y créditos pendientes del mismo, sin perjuicio de otras formas deresarcimiento y sanciones que correspondan.
Art. 94: Garantías Las garantías no tendrán ningún tipo de actualización en el momento de su devolución ni
devengarán intereses por ningún concepto.
Art. 95: Vicios ocultos Cuando se tuviere la sospecha de la existencia de vicios ocultos, el Poder Judicial podrá
ordenar las demoliciones o desmontajes necesarios. Si los defectos fuesen comprobados eimputables al Contratista, todos los gastos originados serán por su cuenta; en caso contrario losabsorberá el Poder Judicial.
36
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Capítulo XIDE LAS SANCIONES
Art. 96: Falseamiento o inexactitudes en la presentación de las propuestas El falseamiento de datos y las inexactitudes en la presentación de propuestas dará lugar al
rechazo de las mismas, la pérdida de la garantía de presentación y la inhabilitación por el término dedos años, contados a partir de la fecha de apertura, para intervenir como oferente en las licitacionesdel Poder Judicial. También se aplicarán las sanciones previstas en este artículo, si existierafalseamiento o inexactitudes en lo que respecta al cumplimiento de las condiciones exigidas para lafirma del contrato, según lo establecido en el Anexo 8, y en un todo de acuerdo a lo previsto en el Art.28.
Art. 97: Motivos de multas y sanciones Serán motivos de aplicación de multas y ó sanciones:
- Retardo en la iniciación de los trabajos- Incumplimiento del plan de trabajos- Trabajos o materiales rechazados- Retardo en la terminación de la obra- Desobediencia a órdenes de servicios e infracciones varias- Incumplimiento de las garantías
Art. 98: Cobro de las multas y autoridad de aplicación Las multas se harán efectivas descontándolas del certificado de obra correspondiente (parcial
o final) en los casos contemplados en los artículos No. 99, 100, 101, 102 y 103; si el importe de ésteno alcanzara a cubrirla, deberá ser completada de los sucesivos certificados u otros créditospendientes. En su defecto y de manera discrecional por el Poder Judicial, se hará efectiva de lagarantía de ejecución o del fondo de reparo, intimándose al Contratista a completar los saldos nocubiertos, de existir estos.
Todas las multas aplicadas por el Poder Judicial serán registradas en el legajo del Contratistay comunicadas al Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe.
Art. 99: Multas por retardo en la iniciación de los trabajos El Contratista será sancionado con una multa de hasta el medio por ciento (0,5%) del precio
total de la obra, por cada día de demora injustificada en la iniciación de los trabajos.
Art. 100: Multas por incumplimiento del plan de trabajo El Contratista será sancionado con una multa de hasta el uno por ciento (1%) del precio total
de la obra, cada mes que termine atrasado en forma injustificada con respecto al plan de trabajosaprobado.
Art. 101: Multas por trabajos o materiales rechazados El Contratista será sancionado con una multa del hasta el uno por ciento (1%) del precio total
de la obra, por cada rechazo de materiales o trabajos por parte de la Oficina Técnica.
Art. 102: Multa por retardo en la terminación de la obra Si el Contratista no diera total y correcta terminación de los trabajos dentro del plazo
contractual, incurrirá en una multa equivalente al 0,5/00 (medio por mil) del importe del contrato porcada día de atraso en la terminación de la Obra.
Las Multas correspondientes a este artículo se irán aplicando adicionadas a la establecida enel artículo 99 mensualmente y serán descontadas según lo previsto en el artículo 98.
Art. 103: Multas por desobediencia a órdenes de servicios o por infracciones varias
37
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
El Contratista será sancionada con una multa variable entre dos décimos y dos por ciento(0,2% y 2%) del precio total de la obra según el respectivo contrato, y de acuerdo la gravedad de lafalta a juicio de la Oficina Técnica, por desobediencia a órdenes de servicio e infracciones varias.
Art. 104: Devolución de importes de multas Si no obstante haber sido sancionada con las multas establecidas en los artículos 99 y 100, el
Contratista terminase la obra dentro del plazo contractual más las prórrogas eventualmenteconcedidas, el Poder Judicial le reintegrará los montos descontados sin actualizaciones, intereses, nicompensaciones de ningún tipo y eliminará de su legajo los antecedentes respectivos e informará deesta situación al Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe.
Lo dispuesto en este artículo tendrá vigencia siempre que la demora en la iniciación de lostrabajos y/o incumplimiento del plan de trabajos no haya originado perjuicios al Poder Judicial.
Art. 105: Rescisión del contrato El contrato podrá rescindirse por cualquiera de las partes.Resuelta la rescisión por el Poder Judicial, el Contratista quedará debidamente notificado por
medio de nota bajo recibo o telegrama colacionado y/o cualquier otro medio idóneo.Cuando la rescisión sea solicitada por el Contratista, lo hará mediante nota a presentar por
Secretaría, dirigida al Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia y conteniendo los elementosde juicio que a su criterio avalan su solicitud dentro de las prescripciones citadas anteriormente.
Mientras el Poder Judicial no se expida al respecto, el Contratista no quedará liberado deninguna de las obligaciones que este contrato impone.
Art. 106: Incumplimiento de la garantía Si el Contratista no diese cumplimiento a las obligaciones correspondientes a la garantía, será
inhabilitado por el término de cinco (5) años para intervenir como oferente en licitaciones del PoderJudicial, con expresa notificación al Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia deSanta Fe, además de la pérdida de los importes constituidos y de los resarcimientos que el PoderJudicial pudiera reclamar.
38
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Capítulo XIIDE LAS DISPOSICIONES GENERALES.
Art. 107: Normas particulares para la presente obraLas normas particulares para la presente obra son las que se indican en el Anexo 8.
Art. 108: Solución de divergencias técnicas Si en la interpretación del contrato surgieran divergencias de carácter técnico, estas serán
resueltas por el Poder Judicial, cuyas decisiones serán definitivas al respecto.
Art. 109: Especificación de plazos Salvo indicación expresa en contrario, todos los plazos se computarán en días hábiles
administrativos.
Art. 110: Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe Para los aspectos que pudieran no estar previstos en el presente pliego regirá, en forma
subsidiaria, la Ley de Obras Públicas Nº 5188 de la Provincia de Santa Fe y sus reglamentaciones.
Art. 111: Incapacidad o Muerte del Contratista En caso de ser el Contratista persona física, su incapacidad o muerte faculta al Poder Judicial
a disponer la rescisión del contrato sin pérdida del depósito de garantía.En ese caso sus representantes legales o derecho-habientes, previa acreditación de tal
carácter, tendrán derecho al cobro de la suma que el Poder Judicial adeudare en concepto deprestaciones contractuales y obtener la devolución del depósito de garantía; a tales fines losrepresentantes legales o derecho habientes deberán unificar su personería.
Asimismo, en los casos en que la obra se realizare por contribución de mejoras consubrogación de derechos, los derecho-habientes con personería unificada tendrán las mismasprerrogativas.
Art. 112: Recursos de reconsideración y/o apelación Los impugnaciones que el Contratista formule contra disposiciones tomadas por la Oficina
Técnica o el Poder Judicial, serán tramitadas de acuerdo a las normas procesales vigentes a la fechade su deducción.
Art. 113 Fuero Las cuestiones emergentes del presente pliego de bases y condiciones y/o de la ejecución del
contrato, serán sometidas en todos los casos a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de laProvincia de Santa Fe, con exclusión de todo otro fuero, incluso el Federal, que pudiera corresponder.
Art. 114: Notificaciones Todas las notificaciones que el Poder Judicial hiciese al Contratista y que no sean de mero
trámite, se efectuarán en el domicilio constituido por el Contratista y por una sola vez, se halle o nopresente el destinatario, pudiendo impugnarse su contenido dentro del término improrrogable de tres(3) días hábiles administrativos, pasado el cual se tendrán por irrevocables y consentidas.
Art. 115: Penalidades a Empresas Asociadas En los casos que el Contratista fuera una asociación, unión transitoria o consorcio de
Empresas vinculadas ocasionalmente para la ejecución de la obra, la sanción que eventualmentecorresponda será afrontada en forma solidaria cuando se trataré de multas o cargos especificados enel Pliego de Bases y Condiciones. Cuando la falta cometida, a criterio del Poder Judicial de Santa Fe,tenga entidad suficiente que permita la aplicación de sanciones previstas en el Reglamento Generaldel Registro de Licitadores de Obras Públicas, se comunicará tal situación a dicho Registro para que
39
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
la penalidad que en definitiva se aplique, se haga efectiva y extensiva a todas las empresasintegrantes del Consorcio, Asociación o Unión Transitoria de Empresas
Art. 116.- Equipamiento complementario La Contratista proveerá al Poder Judicial del equipamiento complementario que se detalla en
el Anexo 8, dentro del plazo previsto en el mismo.
Art. 117.- Anticipo de Fondos Cuando la índole de la obra y/o razones de conveniencia a los intereses públicos así lo
justifiquen, el Poder Judicial podrá autorizar un Anticipo de Fondos, el que no podrá exceder del 30%del monto a contratarse, debiéndose constituir una póliza de caución por el 150 % de dicho monto.
Este anticipo se amortizará con los certificados de obras a emitirse, aplicándose a su montonominal un descuento porcentual igual al del anticipo acordado.
Los anticipos financieros otorgados a los Contratistas mantienen fijo e inamovible el precio delos ítems o del contrato, según corresponda, en la proporción de dicho anticipo.
La implementación o no de este anticipo queda supeditado a lo dispuesto en el Anexo 8.
40
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
PARTE II
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES
41
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
REPOTENCIACIÓN ELECTRICA INTEGRAL
PALACIO DE LOS TRIBUNALES PROVINCIALES
ROSARIO
Aspectos Generales para toda la obra:
*Identificación del Personal de Obra (Propio y Subcontratado): La Contratista deberá
mantener en cada etapa de la obra, y por rubros, un listado de personal permanentemente
actualizado, al cual adjuntará sus datos personales y una fotografía digital del rostro tamaño carnet, a
color. Se indicará expresamente: Nombre y Apellido; D.N.I.; y A.R.T y nro. de póliza. De este listado y
en soporte digital (C.D.) deberá entregarse una copia a la Inspección Técnica, el cual se deberá
actualizar permanentemente.-
Asimismo, tendrá permanentemente exhibido una Credencial de Identificación plastificada, donde
figure su nombre y apellidos completos, DNI, edad, gremio o rubro en el que se desempeña, y su
calificación laboral, y en el costado superior izquierdo una fotografía digital igual a la exhibida en el
listado. Claramente se mencionará el nombre de la Contratista y la Obra de referencia. Dicha
credencial deberá mantenerse en buenas condiciones y ser legible durante todo el transcurso de las
obras, debiéndose reemplazar toda vez que fuere necesario.
*Ingreso y Movimiento del Personal: tanto el personal propio como el subcontratado,
ingresará y egresará por la entrada principal de calle Balcarce, registrando sus movimientos en el
libro de la Guardia Policial de estos Tribunales Pciales, previa exhibición de su credencial.-
*La salida de materiales y herramientas que se realicen por dicho punto y/o rampa
vehicular de calle Moreno, deberá ser autorizadas por la Oficina Técnica. Cuando dicho movimiento
sea por izaje, será responsabilidad exclusiva de la Contratista.-
*Vestimenta del Personal: todo el personal de obra, deberá contar con uniforme adecuado.
Se dotará a cada operario de dos mudas completas y un par de botines. La ropa de trabajo del
mismo y su equipo deberán ser los apropiados para el rubro en que se desempeñe. Deberá leerse
claramente en la espalda el nombre de la empresa Contratista o Sub-Contratista. Todo el personal
deberá usar el casco y botines de trabajo reglamentarios. Se multará a la Contratista por la
permanencia de personal con el torso descubierto. En la camisa del uniforme de trabajo deberá
abrocharse la Credencial de Identificación. La indumentaria deberá estar completamente limpia y
sana al comenzar cada jornada debiendo ser reemplazada en caso contrario.-
*Horarios de trabajo: el ingreso del personal al Palacio será habilitado a partir de las 7:20
hs, sin restricciones en cuanto al horario de salida.-
42
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
*Habida cuenta que la obra se desarrollará dentro de un medio laboral habilitado, las tareas
que generen molestias al normal funcionamiento de estos Tribunales, deberán desarrollarse
indefectiblemente a partir de las 13:15 hs. Dentro de esta categoría se encuentran la construcción del
cerco de obra, las demoliciones en gral., el canaleteo de instalaciones y todo otra que, a criterio de la
Inspección de Obra, así lo amerite.-
*Daños y deterioros al Palacio: La Contratista será directamente responsable de las
consecuencias de todo daño o deterioro causado por impericia, accidente o falta de previsión en la
ejecución de las tareas contratadas, debiendo proceder inmediatamente a su reparación total y
acabada a satisfacción de la Inspección de Obra. La recurrencia de estos hechos será causal de
sanciones por medio de multas aplicadas que en función de la gravedad y la reiteración y tendrán
una base del “0,5 por mil” del monto del contrato, quedando a exclusivo criterio de la Inspección
Técnica.- Dichas sanciones podrán ser de carácter diario acumulativo, mientras persista la infracción
una vez notificada la misma.
0.- Item n° 0 - ORGANIZACIÓN DE LA OBRA-TAREAS PRELIMINARES
Ubicación: Palacio de los Tribunales Provinciales de la ciudad de Rosario – Calle Balcarce 1651.
CONSIDERACIONES PREVIAS
0.1.- Cercos de obra :
0.1.1.- Cerco de Obra en Pasillo de Subsuelo – Sobre los frentes de las áreas de obra afectadas, se
procederá en toda su longitud y durante su transcurso a la ejecución de un cerco de obra conformado
por estructura tubular y fenólicos homogéneamente pintados, dejando libres los ingresos a la actual
Sala de Tableros de Baja Tensión. Se dispondrá la estructura tubular de manera tal que se prensen
los paneles fenólicos contra la estructura de columnas existente que divide el área con el
estacionamiento, cegando hasta los dos metros de altura el sector. Se dispondrá de un ingreso
mediante puerta con candado, de cuya llave se dejará copia a la Intendencia del Palacio por
cuestiones de mantenimiento, dejándose libre un pasillo de circulación de no menos de 0,80 m de
ancho. Todo el cerco se presentará en perfecto estado de higiene permanente, sin pegatinas ni
escrituras. No se admitirá de modo alguno la fijación que altere o modifique la situación edilicia del
sitio (piso, paredes ), se deberá prestar atenció, cuidados y mantenimiento continuo a los desagues
pluviales de toda la circulación durante el proceso de obra. Se entregará el sector en el mismo
estado que se recibió y con las mejoras requeridas por pliego.
43
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Cantidad: global
0.1.2.- Sobre calle Montevideo durante todo el proceso del tramo de obra, mientras se intervenga en
el sector de la actual cabina de la Sub Estación Transformadora SET 84 Tribunales, ubicada sobre la
rampa de acceso vehicular con acceso por calle Montevideo 2061, se realizará y mantendrá un Cerco
de obra con pasarela peatonal, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el punto “4.1.1” del
Reglamento de Edificación de la ciudad de Rosario. Incluye desmontaje y reparaciones indicadas en
“Consideraciones previas”.- No se admitirá de modo alguno la fijación que altere o modifique la
situación edilicia del sitio (vereda, mármoles,fachada), entregándose la obra en el mismo estado que
se recibió y con las mejoras requeridas por pliego. La Contratista deberá presentar planos con los
esquemas constructivos del mismo, previo al inicio de obra.
Cantidad: global
0.2.- Movimiento de Materiales y Personal: todo el acarreo de materiales, ya sea producto de la
demolición, como de la provisión para obra, en el caso del sector de subsuelo se deberá realizar
mediante el traslado por carretilla a través de rampa hacia volquete situado sobre vereda de calle
Montevideo, como así también de la Cabina de la SET 84, se retirará por la puerta de ingreso a la
misma hacia la misma ubicación del volquete.-
Todo el personal de obra deberá ingresar y egresar por el acceso de calle Balcarce, dejando
constancia en el libro de asistencia pertinente habilitado a tal fin por la guardia Policial del Palacio.
El incumplimiento de lo arriba mencionado será pasible llamado de atención a la Contratista y
de sanción con aplicación de multas diarias acumulativas si persistiere la infracción una vez
observada, del Medio x Mil del Precio de Obra licitado.
Baño del Personal de Obra. Todo el personal de obra utilizará el baño situado en subsuelo
del Palacio y lo mantendrá en perfecta condiciones de limpieza a su cargo y costo hasta la Recepción
Provisoria de la misma. No se permitirá la utilización de los baños públicos.
Cantidad: global
0.3.- Conducción Técnica de Obra: La Contratista está obligada a designar, previo al inicio de obra,
un profesional con título habilitante (Ing. Eléctrico o Técnico Electricista) con la finalidad de ejercer la
Conducción Técnica en forma permanente para la obra, con dedicación exclusiva durante el período
de ejecución de la misma. Dicho Profesional deberá se propuesto con antelación al inicio de las obras
44
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
y del mismo se presentará un CV con la debida acreditación de su experiencia laboral y títulos
habilitantes.-
Cantidad: global
0.4.- Planos Conforme a Obra: Previamente a la recepción provisoria de la obra y como condición
excluyente para la concreción de la misma, el oferente deberá hacer entrega de los planos conforme
a obra de la Obra Eléctrica y Civil de todas las Instalaciones realizadas.
Los planos "conforme a obra" serán ejecutados en Autocad Versión 2009 o superior. De ellos
se entregarán al Comitente los archivos correspondientes y dos juegos de copias en papel escala
1:100 (Se recibirá de la empresa los Archivos de los planos de proyecto también realizados en
Autocad) Esta condición también se aplicará a los planos de todas las Instalaciones involucradas en el
presente.- Se deja expresamente aclarado que LA OBRA NO SE RECEPCINARÁ
PROVISORIAMENTE hasta tanto se cumpla con el ítem descripto.
Cantidad: global
0.5.- Limpieza periódica de obra: - La Contratista procederá a la limpieza diaria en cada jornada, de
todas las áreas involucradas en la presente obra como así también de todas las zonas por las cuales
circule con provisión o retiro de escombros y materiales de demolición. Se mantendrá libre de polvillo.
Asimismo, al finalizar cada jornada procederá a la limpieza general y ordenamiento de todos los
elementos (materiales-equipos). Toda suciedad o manchas dejadas en las áreas que los obreros
transiten.
Cantidad: global
0.6.- Limpieza Final: El Contratista deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad
y uso. Al finalizar la obra y previo al Acta de Recepción Provisoria, la Contratista procederá a realizar
una limpieza final profunda y meticulosa de todos los sectores, y partes constitutivas de la presente
obra. Esta tarea deberá ser realizada exclusivamente por personal idóneo y en cantidad adecuada
contratado a tal fin. Tendrá carácter INTEGRAL.
a). Los locales se limpiarán íntegramente. Las manchas de gracitud, aceites, pintura,
masillas, lacas, etc. deberán ser quitadas con productos adecuados a la materialidad y origen de las
mismas. Se cuidarán los detalles prolijando la terminación de los trabajos ejecutados.-
b). Deberá procederse al retiro de cada máquina o equipo empleado durante la construcción.
Se incluirá el acarreo del sobrante de obra hasta el destino que indique la Inspección. Todas estas
45
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
tareas también serán exigibles a los Subcontratistas.
c). Todos los trabajos se realizarán por cuenta de la empresa Contratista, quien también
proveerá todos los equipos, productos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de las
tareas.-
d). El Contratista será responsable directo por cualquier rotura, daño o faltante causado a la
obra e instalaciones aledañas durante el ejercicio de sus tareas, debiendo velar por el cuidado
permanente en el desempeño del personal contratado.
f) Se procederá a la limpieza completa de todos los tableros y máquinas eléctricas instaladas
(transformadores, celdas, tableros, etc.) desmanchado de sus gabinetes y cuidadosa limpieza y
sopleteado interior. Limpieza de fosas y banquinas, etc.
Cantidad: global
0.7.- Requisitos de Higiene y Seguridad para Empresas Contratistas de cumplimiento
OBLIGATORIO.-
HABILITACIÓN DE INGRESO y PERMANENCIA EN OBRA
EMPRESAS CONTRATISTAS y SUB-CONTRATISTAS
OBRA:
…………………………………………..
LICITACION: ………………...
AL INGRESO:
1.- Programa de Seguridad de Obra Aprobado por la ART (Res. 35/97, 51/97 ó 319/99).-
2.- Aviso de Inicio de Obra, sellado por la ART.-
3.- Adhesión al Programa de Seguridad Principal de Obra (Res. 35/98).-
4.- Procedimiento de Trabajo,(en caso de no corresponder programa de seguridad), firmado por elprofesional a cargo del Servicio de Higiene y Seguridad, Representante de la Empresa y elResponsable de Obra, el cual deberá describir a los siguiente puntos:
o Qué trabajos se van a realizar?
o Cómo se van a realizar?
o Qué riesgos tienen esos trabajos?
o Cuáles serán las Medidas Preventivas?
o Qué Elementos de Protección Personal se requerirán?
46
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
5.- Nota de la empresa con la presentación del Profesional a cargo del Servicio de Higiene ySeguridad y el/los Técnico/s, incluyendo de C/U de ellos:
· D.N.I.
· Certificado de Matrícula, emitido por Colegio respectivo.
· Nº de TE de contacto
La nota debe estar firmada por el responsable de la Empresa, del servicio de Higiene ySeguridad y Técnico/s.
6.- Certificado de cobertura emitido por la ART con:
· Nómina de Personal
· Cláusula de No Repetición de Acciones contra el Contratista Principal y/o Comitente.-
7.- Póliza Seguro de Vida Obligatorio Con nómina de Personal.
8.- Seguro de Accidentes Personales por $ 850.000.- + $ 85.000.- por Asistencia MedicoFarmacológica para titulares, monotributistas y todo personal sin relación de dependenciacon la empresa, detallando:
· Listado del Personal Asegurado.-
· Beneficiario: Contratista Principal y/o Comitente
· Cláusula de No Repetición contra el Contratista Principal y/o Comitente
9.- Capacitación:
o Cronograma de Capacitación
o Constancias de Capacitación de Pre-Ingreso a obra sobre los siguientes temas:
Riesgos potenciales de la actividad laboral.-
Riesgos en el ambiente de trabajo.-
10.- Constancia de entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP), según Res. 299/11
o EPP obligatorios en obra:
Ropa de Trabajo.-
Casco.-
Calzado con Puntera de Acero.-
Protección Visual.-
Protección Auditiva.-
Guantes.-
Arnés completo tipo paracaidista.-
Otros que pudieran corresponder.-
11.- Política de Higiene y Seguridad de la empresa, firmada por el Responsable de la misma.-
12.- Rol de Emergencias, conteniendo:
· Procedimiento ante la Emergencia.-
· Teléfonos de emergencias.-
· Centros de atención médica.-
13.- Afiche ARTS/Resolución 62/02.
47
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
14.- Cartelería informativa relacionada con:
· Obligaciones.-
· Advertencias.-
· Riesgos en obra.-
15.- Hojas de datos de seguridad de todos los productos químicos utilizados en las tareas.-
16.- Tableros Eléctricos de Obra normalizados conteniendo:
§ Disyuntor Diferencial.-
§ Interruptor Termo-magnético.-
§ Conexión de Puesta a Tierra (PAT).-
§ Prolongaciones con conductor de PAT y fichas normalizadas
17.- Botiquín de Primeros Auxilios.-
18.- Extintor tipo ABC de 10 Kg., en cantidad a determinar por el Coordinador del Servicio de Higieney Seguridad.-
MENSUALMENTE:
1.- Certificado de cobertura emitido por la ART con:
· Nómina de Personal
· Cláusula de No Repetición de Acciones contra el Contratista Principal y/o Comitente.-
2.- Certificado de Cobertura del Seguro de Accidentes Personales, detallando:
· Listado de las Personas Aseguradas.-
· Beneficiario: Contratista Principal y/o Comitente.-
· Cláusula de No Repetición contra el Contratista Principal y/o Comitente.-
3.- Capacitación Periódica (mínimo 1 por mes):
· Constancias de Capacitaciones Periódicas, según lo detallado en el “Cronograma deCapacitación” presentado por la empresa.- Las mismas deben ser dictadas por elAsesor de Higiene y Seguridad a todo el personal designado a la obra.-
4.- Registro de asistencia delos Servicios de Higiene y Seguridad en la obra, del Contratista Principaly de los Sub-Contratistas, de acuerdo a lo establecido en Dec. 1.338/96
5.- Informes de cada una de las Visitas efectuadas por los Servicios de Higiene y Seguridad de lasempresas: Contratista Principal y Sub-Contratistas.-
OCASIONALMENTE
1.- Denuncia e informes de accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.-
2.- Hojas de datos de seguridad de todos los productos químicos utilizados en las tareas.
COORDINADOR DEL SERVICIO de HIGIENE y SEGURIDAD:
- Ing. M. Daniel MICHELETTI – (0341) 154-680547 – dmicheletti@bymingenieria.com.ar
Nota: Cumplimentado y Aprobados los Requisitos enumerados, el Coordinador del
Servicio de Higiene y Seguridad de Obra, emitirá la Autorización correspondiente para el Ingreso e
48
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Inicio de los trabajos en la misma, tras lo cual se podrá expedir el Acta de Inicio de Obra. No se
permitirá el inicio de la actividad en la zona de obra hasta tanto no se verifique la ejecución de los
mismos, atendiendo a todas las normas vigentes de Higiene y Seguridad Laboral. El incumplimiento
de lo arriba mencionado será pasible de sanción con aplicación de multas, las que de persistir la
infracción podrán ser diarias y acumulativas.-
Cantidad: Global
1.- Item n° 1 PRIMERA ETAPA
ETAPA I
1 – CONSTRUCCION DE SET (SUB ESTACION TRANSFORMADORA)
Este rubro tiene como objeto describir las tareas de Obras civiles y de albañilería que se
deberán realizar para la readecuación del Area de la Sala del Taller Eléctrico del Palacio que se
destinará a la primera Etapa de la Sub Estación Transformadora Eléctrica. Este recinto alojará 2 (dos)
de los Transformadores de Distribución y el Tablero de Distribución de Media Tensión.
1.1 Desmontaje de Artefactos de iluminación
Se deberán desmontar los artefactos lumínicos existentes en el área que ocupará la nueva
SET dentro del actual taller de Mantenimiento Eléctrico. En las bocas de iluminación se aislarán los
pendones de alimentación eléctrica hasta tanto se readecúen las instalaciones del Taller Eléctrico.
Los artefactos de iluminación una vez desmontados, serán entregados a la Inspección de Obras.
Según Plano IE-01
1.2 Desmontaje de Cielo Raso Existente – Nueva Sala SET
Desmontar 30m2 aproximados, de placas y bastidores de cielo raso suspendido tipo
Amstrong en el actual Taller Eléctrico. Según Plano IE-01, dejandolo suplementado y preparado para
el nuevo sector remanente del Taller de Mantenimiento, sin alterar ni debilitar su estructura.-
1.3 Readecuación del sistema de iluminación y tomas del Taller Eléctrico
Luego de relevar en conjunto con la Inspección de Obra y el Encargado del Taller Eléctrico,
se reubicará el Tablero de Iluminación y comando. Se adecuará tanto el sistema de iluminación como
49
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
los tomas de fuerza en los bancos de trabajo, a criterio del personal Eléctrico de Tribunales. Este ítem
comprende el cambio de traza de canalizaciones, acometidas al tablero de comando, recableado de
circuitos, reubicación de llaves de encendido, etc. Los cables a utilizar serán del tipo LSOH IRAM
62267 y tanto los caños a embutir, cajas de alojamiento y accesorios de hierro semipesados. Según
Plano IE-01
1.4 Desmontar aire acondicionado existente y circuito eléctrico asociado
Desmontaje de equipo de aire acondicionado del Taller Eléctrico. El retiro y
acondicionamiento del circuito eléctrico formará parte de la readecuación de las instalaciones
eléctricas del punto 1.3 . El equipo una vez desmontado, se reubicará donde indique el Encargado
del Taller Eléctrico. Según Plano IE-01
1.5 Retiro de ventana existente
Desmontaje de ventana existente y acondicionamiento de vano para el posterior montaje de
puerta doble de nuevo ingreso al Taller Eléctrico. Según Plano IE-01. Retirada la ventana, se,
replanteará un vano para la colocación de una nueva puerta doble similar a la ubicada en la SET
EXISTENTE.-
1.6 Provisión y montaje de puerta doble-umbral
Provisión y montaje de puerta doble en chapa con celosías de similares características a las
existentes. En todos sus aspectos morfológicos deberá copiar la de ingreso existente, como así
también en lo que respecta a espesores de chapa, secciones de perfilaría y mecanismos de cierre.
Deberá mantener la celosía de ventilación. Se amurará la misma por sus grampas y luego se
procederá a la ejecución del revocado de toda la mocheta generada por la apertura del vano,
dejándola perfectamente escuadrada y con la colocación en las aristas vivas hasta una altura de 1,5
m de esquineros realizados con hierro ángulo 20x20x2mm.- Se ejecutará un umbral de las mismas
características y dimensiones que el de la Sala de Tableros de Baja Tensión. Según Plano IE-02
1.7. Construcción de muro divisorio de ladrillos (30 cm con cimiento)
Construcción de muro de 30 cm de espesor con mampostería tradicional de ladrillos comunes,
para dividir el Taller Eléctrico de la futura SET Se replanteará sobre piso existente el eje del muro, se
cortará piso, carpeta y contrapiso en un ancho de 0,45m y se procederá a excavar en una profundidad
de 0,60m para la ejecución del cimiento de hormigón pobre y un encadenado de 0,15x0,15m armado
con cuatro hierros de 10 mm de diámetro y estribos de 4,5mm de diámetro cada 0,25m. Dicho
encadenado deberá anclarse soldando sus hierros principales a los cimientos existentes. Se
50
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
continuará con tres hiladas de mampostería en las que se ejecutará el cajón hidrófugo para luego
continuar con la albañileria en elevación hasta la losa superior. La mampostería se deberá trabar con
la existente cada tres hiladas a medio ladrillo. También se deberá completar en el frente de los
locales en la zona del retiro de la ventana, utilizando similar criterio desde el antepecho hasta el dintel
del vano. Según Plano IE-02.
1.8. Aperturas de vanos.
Sobre puerta de ingreso doble existente se procederá a la ejecución de apertura de un vano de 50
cm de diámetro para la instalación del extractor de la sala, perfectamente centrado sobre la misma,
deberá revocarse perfectamente su interior con azotado hidrófugo bajo grueso cortado y fratazado,
terminado con fino a la cal. Según Plano IE-01.
Se realizará un vano de 0,80 m de ancho por 0,30 m de altura para el paso de bandejas
eléctricas. A una cota de 2,10 m sobre el NPT, tal como se indica en el plano IE-01, debidamente
adintelado con 2 hierros de 10 mm de diámetro por debajo de cada hilera de ladrillos, con azotado de
mortero de cemento, hidrófugo y arena en proporción 1:3 (cemento-arena). Se realizará el revoque
completo de las mochetas con el mismo nivel de terminación que el precedente dejándolas
perfectamente escuadradas
Como se indica en el plano mencionado, de manera centrada por sobre la puerta de ingreso a
la actual SET EXISTENTE, se practicará un vano de geometría circular, de 0,50 m de diámetro
1.9. Retiro de revoques.
Retirar completo el revoque aplicado en losa de la futura Sala para SET. Se deberá preparar el
fondo de losa para su posterior revoque. Según Plano IE-01.
1.10. Ejecución de revoques y cielorraso grueso y fino.
En los muros a construir del ítem 1.7 se ejecutarán el azotado con material hidrófugo inorgánico,
revoque grueso cortado y fratazado y terminación con fino a la cal. De similar manera se procederá,
sin el azotado hidrófugo para la losa del recinto para la SET. En este último caso, previo al algregado
de la carga del grueso, se ejecutará un puente de adherencia con productos a base cementícea de
primera marca y calidad comercial.
1.11. Pintura en Muro exterior.
Se procederá al pintado exterior de las salas (aproximad 125 m2). Luego de reemplazado todos
los revoques sueltos que pudieran existir, se procederá al lijado completo de las paredes con fratacho
abrasivo, dejando las paredes perfectamente planas. Se limpiarán de polvillo y se aplicarán 1 (una)
51
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
mano, de fondo fijador. Se dará una primer mano de color y luego de la misma, se dará un lijado fino
de toda la superficie, se volverá a limpiar de polvo y se aplicará una segunda mano de fondo fijador
entonado. Finalmente se aplicarán dos manos de color. Ambos productos serán de marcas de
calidad reconocida en el mercado, tales como Alba, Sherwin Williams ó superior. Según Plano IE-02
1.12. Limpiar, acondicionar y Pintar Puertas y Ventanas Existentes
Previamente a los trabajos de pintura, se procederá a la reparación y acondicionamiento general
de las puertas y ventanas existentes, serán retiradas las hojas a taller, para proceder al arenado
completo, y reparaciones de abolladuras y/o dobleces en sus celosías. Se reemplazarán cerraduras y
picaportes, la cerraduras serán del tipo de seguridad doble paleta simil Acytra 101 o superior,
mientras que los picaportes serán del tipo Sanatorio grande, acabado bronce platil con bocallaves tipo
Currao o superior. Se reemplazarán pernos de las pomelas. Las pinturas, fondo antióxido y esmaltes
sintéticos, ambos productos serán de marcas de calidad reconocida en el mercado, tales como Alba,
Sherwin Williams ó superior
Se realizará el siguiente esquema de pintura:
· arenado.-
· dos manos de fondo antióxido convertidor.-
dos manos de esmalte sintético de primera calidad a soplete.-
Se colocará en las puertas el símbolo de riesgo eléctrico en un todo acuerdo con las
reglamentaciones vigentes. Según Plano IE-02
1.13. Construir albañal para tendido de cables de MT
Se deberá construir un albañal ó canal para cables de Media Tensión, con el objeto de vincular el
Tablero de Media Tensión con los Transformadores de Distribución. El recorrido del mismo tendrá
forma de U y sus dimensiones serán de 40 cm de ancho por 50 cm de profundidad. Su construcción
se efectuará en mampostería con terminaciones tipo estucado a fin de no dañar la vaina en el tendido
de los cables. Sus cambios de recorrido direccional no podrán efectuarse a 90º, de modo de eliminar
los cantos vivos de las aristas verticales. Se ubicará a 60 cm del muro a construir y 10 cm de los
muros existentes, dejando prevista una derivación hacia la Actual SET EPE según Plano IE-01.
Demolición de piso:
Se procederá al replanteo del albañal, considerando el ancho completo de excavación
incluido el espesor de los ladrillos a emplear más el revoque interior. Se cortará el piso, carpeta y
contrapiso existente con amoladora para proceder luego a la demolición del interior. Se retirará todo
el escombro con carretilla a volquete.-
52
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Excavación y perfilado:
Se realizará la excavación a una profundidad que consideré un espesor de contrapiso de
10cm. Deberá quedar perfectamente perfilado y nivelado. Sobre sus paredes laterales se realizará un
chicoteado de cemento e hidrófugo inorgánico chirle y luego se procederá al vuelco del hormigón de
contrapiso.
Piso de Alabañal:
Se hormigonará el fondo con un mortero de hormigón pobre reforzado, el cual quedará
perfectamente nivelado a una profundidad de -0,52m del NPT superior. Se realizará cuando su
consistencia lo permita y antes que termine el período de fraguado, una carpeta hidrófuga de 2 cm de
espesor que abarcará todo el fondo de la fosa y se empalmará con el chicoteado hidrófugo de las
paredes.
Paredes del Albañal:
Se levantará a ambos laterales un tabique de ladrillo común de 15 cm de espesor cuyo nivel
superior se emparejará con el nivel superior del contrapiso existente.
Revoque del Albañal:
Todas las paredes del albañal deberán revocarse con un azotado hidrófugo bajo grueso
reforzado, realizando en la unión con el piso un cuarto de caña.- La terminación será de grueso
cortado, fratazado y filtrado a la cal.-
1.14 Proveer Marco y Tapas para albañal.
En parte del recorrido del albañal, se colocarán marcos L 30 x 30 mm y tapas metálicas con
chapa de 3,2 mm tipo semilla de melón, anti deslizantes y manijas rebatibles para su remoción. Se
soldarán bisagras al marco de modo que cada tramo sea rebatible. Los tramos no superarán el metro
de longitud.
Según Plano IE-02.
En todo el perímetro del mismo, en su parte superior, se amurará, un hierro ángulo
galvanizado del tipo perfil “L” 30x30x5mm, el cual tendrá grampas soldadas cada 0,50m para su
amurado a la mampostería nueva, debiendo quedar su parte superior enrasada con el N.P.T. El perfil
será galvanizado en batea por procedimiento químico y no pintura, con sus grampas y bisagras ya
soldadas.. Deberá cuidar su nivelación y paralelismo en todo su recorrido y curvas.
Se construirán tapas con manijas desplegables realizadas en chapa antideslizante del tipo “Semilla de
Melón galvanizada de 3,2mm de espesor con los bordes plegados en “C”, de características similares
como las exisentes en la Sala de Tableros de Baja Tensión.
53
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
1.15. Instalación eléctrica y extractor de aire.
Construcción, provisión de canalizaciones para los circuitos de iluminación y extractor de aire. Se
realizará con caño tipo Daisa y accesorios del mismo fabricante ó con caño de hierro SP, ambos a la
vista. Las canalizaciones vincularán los servicios auxiliares de las celdas del tablero de media tensión
con el Tablero de Baja Tensión de la SET (TSET). Este ítem incluye la provisión y montaje de los
cables unipolares y bipolares (serv aux. TMT), equipos de iluminación tipo marea de Lumenac ó
similar, con 2 (dos) de equipos del tipo autosoportados luz de emergencia aplicado a un solo tubo. Las
lámparas serán del tipo T8 led, comando punto y toma en el ingreso interior.
Provisión, montaje y conexión de un extractor de aire de 50 cm de diámetro, 1/4 HP trifásico con
persiana tipo celosía, comando con termostato de ambiente. Según Plano IE-03
1.16. Provisión y montaje de tablero TSET
Provisión y montaje de un Tablero de baja tensión de 60 x 40 cm, componentes de protección,
maniobra y señalización, según esquema unifilar Plano IE-10. Los componentes serán de la línea
Schneider C60N ó similar de calidad superior Según Plano IE-03
1.17. Colocar interruptor termomagnético 4x25A en TSS existente.
Provisión y montaje de un interruptor termomagnético 4x25 A de la línea Schneider C60N ó
similar de calidad superior, en el Tablero TSS de la actual Sala de Fuerza del Palacio. Según Plano
IE-03.
1.18, Tendido y canalización de línea de alimentación desde TSS a TSET
Provisión, tendido de una cable de 4x4 mm2, desde el TSS (Sala de fuerza Palacio), hasta TSET
(tablero de SET). El mismo será del tipo LSOH IRAM 62267. Se utilizarán como canalización bandejas
de cables existentes y proyectadas en este pliego.
1.19. Provisión y montaje de bandejas escalera 600 mm para alimentación provisoria
de TGBT existente. Incluye soportes y accesorios
La canalización se realizará con bandejas tipo escalera para intemperie con tapas de 600 mm de
ancho, espesor de largueros de 2,5 mm, espesor de travesaños de 1,6 mm, 90 mm de alto y de
tramos de 3000 mm. Desde la Nueva SET (LBT Transformadores) hasta bandeja existente Los
accesorios serán del mismo fabricante.
Las bandejas deberán estar soportadas por ménsulas colocadas cada 900 mm en la pared, vigas,
o bien desde losa, mediante varillas o soportes adecuados; todo ello tendiente a evitar
desplazamientos longitudinales o transversales, de acuerdo a especificaciones del fabricante con
54
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
soportes realizados en fábrica y respetando las distancias especificadas en la Reglamentación AEA
90364 – 7. Según Plano IE-04
1.20. Canalización de cable de MT desde CMyT EPE hasta SET tribunales
Provisión y montaje de canalización para vincular la Cabina de medición y transformación de la
EPE con la Nueva SET Tribunales. Se realizará mediante caño de Hierro Galvanizado de 6" de
diámetro, 10,97 mm de pared ó espesor, fijado a paredes o suspendido de losa. Con un peso de 42,5
kg/m más los cables que se colocarán dentro, la Contratista, deberá presentar el cálculo del tipo y
cantidad de soportes, quedando sujeto a aprobación por la Oficina de Arquitectura.
1.21. Provisión y tendido de cable de MT 1x120 mm2, Cu, pantalla de 35 mm2, 15
kV, CAT I
Los cables de alimentación en media tensión entre la CMyT EPE y la Nueva SET serán provistos
por la Contratista.
La alimentación, se realizará mediante una terna de cables unipolares de 120 mm 2 Cu xlpe 15 Kv
con pantalla electrostática de 35 mm2 Cu, Categoría I, construidos de acuerdo a Norma IRAM 2178/79
y dispuestos sobre las canalizaciones del ítem 1.20 con disposición tresbolillo, adoptando la
configuración de acuerdo a reglamentación vigente.
La acometida al tablero de media tensión se realizará por la parte superior a la Sala, remontando
luego el albañal para tal fin.
En sus extremos se colocarán terminales termocontraibles Raychem.
El conexionado en el extremo del tablero de la Empresa Distribuidora (tablero ubicado en el
CMyM) será efectuado por personal de la EPE, debiendo la Contratista dejar las puntas de los cables
protegidos ante el ingreso de humedad, con capuchones termocontraíbles, hasta tanto se efectúen las
puntas terminales en ambos extremos.
Nota Importante: Las PDTG de este Pliego forman parte de la Documentación Técnica a
Cumplimentar, siendo la Oferta Técnica de los Materiales y Equipos Electromecánicos a
proveer.
Planillas de Datos Técnicos Garantizados (PDTG) a llenar por el Fabricante del Cable
ofertado
55
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DE CABLES DE POTENCIA
ITEM DESCRIPCION UNIDAD VALORESPECIFICADO
VALORGARANTIZADO
1 CARACTERISTICAS GENERALES:MarcaTipoTensiones Nominales (Uo/U) kV 7,62/13,2Tensión Máxima kV 14,5Categoría INorma de Fabricación y Ensayo IRAM 2178/79Número de Conductores y Sección Nominal Nxmm2 1x120ArmaduraDiámetro Exterior aproximado mmRadio mínimo de Curvatura mMasa aproximada g/KmTemperatura máxima de Operación Normal °C
2 CONDUCTORES:Sección Nominal mm2 120Material CobreFormaClaseTipoNúmero de AlambresDiámetro del Conductor aproximado mm 29Resistencia eléctrica en C.C. a 20°C Ohm/m 0.153
3 CAPAS DE HOMOGENEIZACION:InternaMaterialEspesor promedio mínimo mmEspesor mínimo absoluto mmResistividad máxima a 20 °C Ohm.cmResistividad máxima a máxima temperaturade operación normal
Ohm.cm
4 AISLACIONMaterial XLPEEspesor promedio mínimo mm 3,90Antes de envejecer:Resistencia mínima a la tracción N/mm2Alargamiento de rotura, mínimo %Después de envejecer:Resistencia a la tracción,Variación máxima %Alargamiento a la rotura,Variación máxima %Alargamiento permanente máximo %
56
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DE CABLES DE POTENCIAITEM DESCRIPCION UNIDAD VALOR
ESPECIFICADOVALOR
GARANTIZADO5 PANTALLA METALICA
Material CuSección nominal mm2 35Resistencia máxima en C.C. a 20 °C Ohm/KmFormación
6 REVESTIMIENTO INTERNOMaterialTipoEspesor mm
7 ARMADURA NOMaterialNúmero de flejesEspesor nominal de cada fleje mmMasa de Cinc gr/m2
8 ENVOLTURA EXTERIORMaterial PVCTipo ST2 IRAM 2307Espesor promedio mínimo mm 1,8Antes de envejecer:Resistencia mínima a la tracción N/mm2Alargamiento de rotura mínimo %Después de envejecer:Resistencia mínima a la tracción N/mm2Resistencia a la tracción, Variación máxima %Alargamiento de rotura mínimo %Alargamiento a la rotura,Variación máxima %
9 INTENSIDAD DE CORRIENTEADMISIBLEUn cable multipolar o una terna decables unipo-lares separados 9 cm, contemperatura del terreno de 25 °C
A 380
10 ACONDICIONAMIENTO IRAM 9590Largo de fabricación m 350Tolerancia por largo %Tolerancia total %Acondicionado en Carretes
Lugar y Fecha:........………………….......................
1.22. Tablero de Media Tensión
57
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DEL TABLERO DE MEDIA TENSION
1.22.1.1 Alcance
La presente especificación técnica describe las características a cumplir por las celdas de media
tensión de distribución secundaria tipo interior para 13,2 kV.
Comprende las obligaciones, características, documentación y ensayos a que se ajustarán las
ofertas.
1.22.1.2 Normas y especificaciones técnicas de referencia
Las celdas y sus componentes deben cumplir con las Normas de fabricación y ensayos, vigentes
o la que la reemplace a la fecha de apertura de la licitación, que se detallan a continuación:
Celdas IEC 62271 – 1; IEC 62271 – 200Interruptores IEC 62271 – 100
Seccionadores y SPAT IEC 62271 – 102Seccionadores bajo carga IEC 62271 – 103
Protecciones IEC 60255Transformadores de corrientes IRAM 2344 – 1
Transformadores de tensión IRAM 2344 – 2Fusibles M.T APR IEC 60282 – 1
1.22.2.1 Características de Diseño y Construcción
Las celdas deberán garantizar un servicio continuo absolutamente seguro e irreprochable desde
el punto de vista eléctrico y de su operación, ofreciendo una seguridad absoluta al personal que las
opera o atienda. Las características serán las determinadas para celdas tipo LSC2A – PM conforme a
la IEC 62271-200.
Deberán permitir que los trabajos de localización de fallas sean seguros y simples de ejecutar.
En su construcción serán tomadas en cuenta todas las precauciones posibles para evitar la
eventualidad de explosión o incendio y la propagación del mismo. Tendrán adecuada resistencia para
soportar sin deformarse el esfuerzo consecuente de la deflagración de gases producidos por arco
debido a cortocircuito interno entre fases o entre fases y tierra.
El cableado interior será realizado con conductor semiflexible aislado en P.V.C. no propagante de
llama (antillamas) para 750 V, según la norma IRAM NM 247. La sección para el circuito de comando
y señalización será 1,5 mm2, en los circuitos de servicios auxiliares y medición de tensión será de 2,5
mm2 mientras que para el circuito de medición y protección de corriente se empleará 4 mm2
Las piezas de los diferentes equipos, sus accesorios que estén sometidos a desgaste y deban ser
cambiados durante la vida útil del equipo, serán de fácil acceso y de rápido desarme para su
mantenimiento, reparación y/o reemplazo.
58
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Los equipos trabajarán a temperaturas comprendidas entre -5ºC y +40ºC y altura sobre el nivel
del mar hasta 1.000 metros.
Las partes metálicas galvanizadas lo serán según las prescripciones de la norma IRAM 20022
inciso D o la versión de la misma que se encuentre en vigencia a la fecha de la apertura de la
licitación.
Cada componente del equipo deberá responder a la norma IEC (Comité Electrotécnico
Internacional) que se halle en vigencia a la fecha de apertura de la licitación.
En caso de ofertar equipos fabricados de acuerdo a normas del país de origen, deberán
acompañar a la oferta copias de dichas normas, en el idioma original y en castellano, a fin de verificar
la correspondencia con las normas solicitadas.
Siempre que las celdas requieran conectores especiales (enchufables) éstos deberán ser
incluidos en la provisión.
1.22.2.1.1 Estructura
En la estructura principal se emplearán perfiles y chapas adecuadas para darle la rigidez
mecánica necesaria.
Las uniones de las distintas partes de la estructura, exceptuando los paneles destinados al alivio
de presión, podrán ser por soldadura continua con aporte de material o abulonamiento, manteniendo
como mínimo las condiciones de resistencia a la deformación por cualquier causa, incluso el
accionamiento de aparatos, que presenta una estructura totalmente soldada.
La rigidez de la estructura metálica referida a las puertas será tal que no se produzcan
deformaciones debidas a esfuerzos normales realizados por el operador al intentar abrir o cerrar las
mismas sin seguir los pasos del fabricante.
Aplicando igual criterio que para el punto anterior todas las puertas y sus herrajes deberán tener
una resistencia en su sistema de montaje que asegure su normal funcionamiento a lo largo de la vida
útil prevista para las celdas. El mismo criterio se empleará para todos los accionamientos y elementos
de las celdas.
1.22.2.1.2 Envolvente metálico
Todas las celdas tendrán techo y paneles posterior y frontal, mientras que lateralmente estarán
provistas de tapas removibles para permitir su acople contra otra.
No se admitirán tornillos auto-roscantes para la fijación de cualquiera de los paneles.
Priorizando el valor de arco interno exigido por la E.P.E. el envolvente de las celdas será según la
Clasificación de Arco Interno IAC (Internal Arc Classified - IEC 62271-200), IAC - AFL ó IAC – AFLR.
En el caso de que se solicite al fabricante ducto de gases, éste deberá presentar junto con
el resto de la documentación, el diseño y cálculo del mismo.
59
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
1.22.2.1.2.1 Piso
El piso de la celda estará acondicionado para el ingreso de cables de manera de garantizar un
IP3X. Además se proveerá de soporte de medida variable para fijación de cables.
1.22.2.1.3 Ensamble, anclaje y cáncamos de izamiento
Las celdas estarán provistas de cáncamos para izamiento y transporte. La provisión incluirá todos
los elementos necesarios para el acoplamiento eléctrico y mecánico de las celdas, como también para
su anclaje.
1.22.2.1.4 Barras principales de potencia, barras de derivación y de tierra
Las barras principales de potencia y de derivación estarán construidas con planchuelas de cobre
electrolítico de alto grado de pureza, de sección mínima acorde a la corriente nominal.
Las barras para celdas aisladas en aire, deberán ser protegidas con material termocontraíble
incluyendo además tascas en las uniones.
Estarán montadas sobre aisladores de resina epoxi provistos de insertos metálicos con rosca para
sujeción de barras.
No se admitirá realizar unión eléctrica y fijación mecánica de las barras con un mismo bulón. Las
barras no deberán presentar deformaciones ni rebabas por el agujereado.
Cada celda estará provista de una barra general para conexión a tierra. Esta barra será de cobre
de sección acorde con la corriente de cortocircuito exigida.
Las zonas de contacto de gabinete o aparatos con las barras de puesta a tierra deberán estar
libres de pintura o cualquier otro elemento que dificulte la conducción, serán cincadas, estañadas o
revestidas con algún material que evite la corrosión y facilite la conducción. No se aceptará la sola
interposición de grasa inhibidora de la corrosión.
El aterrado de las parte metálicas móviles se hará a través de mallas trenzadas de cobre
estañado.
Identificación de fases:
La identificación de las fases será con la letra correspondiente o número que se indica.
Fase R 1Fase S 2Fase T 3
Barra de Tierra 0
1.22.2.1.5 Pintura y acabado
Tratamiento previo: Todas las chapas de hierro y/o perfiles de la estructura, que no sean de acero
inoxidable o no estén cincados en caliente serán: doble decapados, desengrasados, arenados y
fosfatizado, electropintado de fondo con protección epoxídrica; acabado con esmalte acrílico
horneado para interior y exterior de celdas.
60
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
El oferente podrá proponer otro tipo de tratamiento previo y de pintura de similares o mejores
características a los mencionados, los que estarán sujetos a aprobación por parte de la Oficina de
Arquitectura de Tribunales.
Los frentes de celdas que no sean de acero inoxidable, aunque estén cincados se pintarán.
Los bordes de chapas de acero inoxidables que no serán pintadas, no deberán presentar filos ni
rebabas.
1.22.2.1.6 Esquemas mímicos
Las celdas llevarán en el frente un esquema mímico. En su trayecto se instalarán indicadores del
estado “abierto - cerrado” de los seccionadores e interruptores.
Cada indicador estará vinculado mecánicamente con el eje de accionamiento de los contactos del
correspondiente seccionador o interruptor, mediante una cadena cinemática segura. De igual modo,
en el frente se instalarán indicadores lumínicos de presencia de tensión a través de aisladores con
divisores de tensión capacitivos a razón de uno por fase.
1.22.2.1.7 Unidades funcionales
Las celdas estarán compuestas por una unidad funcional (U.F.), de acuerdo a lo que se describe a
continuación y a los diagramas unifilares adjuntos.
1.22.2.1.7.2 U.F. Salida a Transformador de Distribución (UF-ST)
Constituida por seccionador bajo carga con aislación en SF6, con comando manual, de acuerdo a
Planilla de Datos Técnicos Garantizados adjunta, con disparo por fusibles APR por medios mecánicos
a través de bobina de apertura según se defina en planilla de datos técnicos garantizados adjunta.
Los fusibles APR serán parte de la provisión.
1.22.2.1.8 Unidad integrada de interruptor, sensor de corriente y protección
Deberá entenderse por unidad integrada de interruptor y protección al conjunto de la unidad
interruptora de potencia, caja de comando, unidad de control (protección) y unidad sensora de
corriente, constituyendo todo un solo conjunto, con conexión al circuito de potencia.
1.22.2.1.8.1 Unidad de potencia (Interruptor)
Será de tipo rápido tripolar (RT). El accionamiento será de comando por resortes precargados
(maniobra con energía acumulada), de carga manual mediante manivela retirable o motorizado.
El comando se caracterizará por la posibilidad de realizar los siguientes ciclos de maniobras, sin
recargar los resortes:
a) Partiendo de interruptor “abierto” y “resortes cargados”: C – O.
b) Partiendo de interruptor “cerrado” y “resortes cargados”: O – C – O.
61
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Poseerán en su frente:
- Señalización mecánica de “resorte cargado” y de “resorte descargado”.
- Contador de operaciones.
Se entregarán con:
* Manopla de apertura y cierre manual.
* Manivela para la carga de los resortes.
1.22.2.1.8.2 Unidad de control (protección)
La unidad de control del circuito de potencia debe ser un relé electrónico de curvas programables de
tiempo inverso y definido, con tres unidades de fase y como mínimo una unidad de tierra.
La unidad puede ser totalmente autónoma que será indicado en su PDTG.
La protección debe cumplir como mínimo las funciones, de sobrecorriente temporizada e instantánea
de fase y tierra código ANSI 50/51 y 50N/51N, contar en el frente con un display alfanumérico para
lectura de valores de corriente, e indicación luminosa de falla de fase y tierra.
La protección debe admitir la conexión de una unidad de testeo a los efectos de verificar el correcto
funcionamiento del equipo.
El equipo debe contar con una unidad de corriente que como mínimo permita una regulación de la
corriente de arranque de la protección entre 10 y 200 A, sin necesidad de cambiar la unidad sensora
de corriente.
1.22.2.1.8.3 Comando a distancia, señalización y enclavamientos
Las celdas deberán estar construidas de modo que permitan, en el futuro, que los seccionadores e
interruptores se puedan accionar a distancia con la incorporación de mecanismos opcionales.
Los comandos del interruptor, seccionador de línea y seccionador PAT deberán estar provistos de
seguros enclavamientos para su maniobra a través de candados o cerraduras con llaves.
Deberán disponer de identificación de apertura y cierre para interruptor, seccionador de línea y
seccionador PAT.
Con el fin de reducir los riesgos en los trabajos de mantenimiento y operación, se deberá proveer los
siguientes enclavamientos mínimos:
No permitir accionar seccionador de puesta a tierra si el seccionador bajo carga está cerrado.
No permitir accionar seccionador de puesta a tierra si el interruptor está cerrado.
No permitir accionar el seccionador bajo carga si el seccionador de puesta a tierra está
cerrado o la puerta abierta.
No permitir cerrar el interruptor si el seccionador de puesta a tierra está cerrado o la puerta
abierta.
62
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Sólo permitir apertura de la puerta si el seccionador bajo carga (o interruptor) está abierto y el
seccionador de puesta a tierra cerrado.
No se podrá abrir el seccionador de línea si el interruptor de esa unidad funcional está
cerrado o viceversa.
Cuando se solicite el accionamiento del Interruptor a distancia, esto implicará que se deberá proveer
el motor para carga de resorte, bobinas de cierre, anti-bombeo, pulsante de apertura cierre, y llave
conmutadora de Local/Distancia (L/D), quedando definidas en la Planilla de Datos
Técnicos Garantizados su inclusión y características.
También deberán incluirse como mínimo los accesorios para disponer de las siguientes
señalizaciones:
Posición del seccionador o seccionador bajo carga cerrado.
Posición del seccionador o seccionador bajo carga abierto.
Posición del seccionador de puesta a tierra cerrado.
Posición del seccionador de puesta a tierra abierto.
Posición de interruptor cerrado.
Posición de interruptor abierto.
1.22.2.1.8.5 Contactos auxiliares
La cantidad de contactos auxiliares corresponde a la solicitada en la Planilla de Datos Técnicos
Garantizados. No se aceptarán contactos auxiliares que trabajen a inversión que tengan un punto de
conexión a dos circuitos; además no se conectará en la bornera más de un cable por borne.
1.22.2.1.8.6 Calefacción
Las celdas, aisladas en aire, tendrán calefacción en todos los compartimientos de entrada/salida del
cable de alimentación. Serán del tipo protegido, vitrificado, blindado o similar. El circuito se completará
con un (1) termostato que regule su funcionamiento para temperaturas entre +10 °C (conexión) y + 20
°C (desconexión), alimentación de 220 Vca y circuito protegido con una llave termomagnética.
No irá calefacción en el compartimiento de cables de MT cuando su conexión es a través de
conectores especiales (enchufables).
1.22.3 INSPECCIONES Y ENSAYOS
1.22.3.1 Ensayos de Tipo
La oferta debe incluir en su presentación, en original o copia certificada, los protocolos de ensayos de
tipo realizados en especímenes idénticos a los ofrecidos, extendidos por un laboratorio independiente
o de reconocido prestigio a juicio del Tribunal, no vinculado con el oferente, y ensayados bajo normas
detalladas en el Punto 1.2 de esta especificación técnica. Su no cumplimiento será causal de rechazo
63
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
de la oferta.
Los Protocolos de Ensayos de Tipo deberán identificar claramente los siguientes aspectos:
Laboratorio (ubicación geográfica y dirección postal).
Firmantes responsables del Laboratorio.
Solicitante de los Ensayos.
Fabricante de los equipos; ubicación geográfica y dirección postal de la Fábrica.
Línea, modelo y tipo del tablero y/o módulo ensayado.
Norma bajo la cual se efectuaron los ensayos. Resultado según la misma.
Fecha de realización de los ensayo.
1.22.3.2 Ensayos de Recepción
Serán los contemplados en las normas IEC, IRAM y ETN indicadas en el Punto 1.2 de esta ETN.
El proveedor deberá presentar, como mínimo, con 45 días de anticipación a la fecha de entrega según
la OC, el plan de tareas de recepción en el que se incluirán la inspección y ensayos de los elementos
componentes de otros fabricantes.
Cumplido lo mencionado anteriormente y con una anticipación de 10 (diez) días, se deberá cursar el
correspondiente pedido de inspección consignando la fecha de disponibilidad de la provisión.
Para el caso de que se trate de equipos importados y que la inspección se realice en el extranjero, los
gastos de traslado (desde y hasta Santa Fe), estadía (incluido comida) y seguro médico para dos
inspectores mientras duren los ensayos estarán a cargo del proveedor. Con una anticipación de 20
(veinte) días, se deberá cursar el correspondiente pedido de inspección consignando la fecha de
disponibilidad de la provisión.
Ensayos de Rutina mínimos a realizar:Verificación de dimensiones y espesores.
Control de espesor, uniformidad y adherencia de pintura.
Verificación Funcional, operaciones manuales y mecánicas.
Verificación de bloqueos.
Verificación del nivel de aislación a frecuencia industrial tanto para media tensión como
para el equipamiento auxiliar.
Verificación de presencia de tensión a través de los indicadores lumínicos.
Verificación de resistencia de aislación.
Verificación de cableado.
Inyección de corriente.
Inyección de Tensión.
Verificación de los instrumentos de Medición y protección.
64
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Verificación de concordancia de fases.
Los instrumentos de medida a emplearse deberán tener certificado de contraste con
antigüedad no mayor de un (1) año y haber sido expedido por ente oficial.
1.22.4 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1.22.4.1 En la Oferta
Se debe incluir la siguiente información:
Las Planillas de Datos Técnicos Garantizados (P.D.T.G.) que forman parte de esta especificación,
completas en todos sus puntos.
Características de las celdas ofrecidas: dimensiones principales, elementos que las componen y peso
de cada celda tipo completa con todos sus equipos.
Características de los equipos componentes.
Cálculo de la sección de las barras ofrecidas.
Cálculo y diseño del ducto de gases en caso de ser solicitado.
Información técnica y catálogos de los equipos y celdas ofertados.
Protocolos de ensayos de tipo exigidos en 3.1. Su no inclusión en la oferta provocará el rechazo de la
misma.
Antecedentes de provisiones efectuadas, indicando tipos, cantidades, razón social de los adquirentes,
con certificación de Comitente y Especificaciones Técnicas exigidas en cada caso.
Para equipos fabricados en el país bajo licencia y/o distribuidos por un representante oficial, deberá
presentarse la documentación que avale su autorización y respaldo de comercialización por parte de
la Casa Matriz o Fábrica Origen, con certificación ante Escribano Público de Argentina. En caso de
ser fabricados en el extranjero deberá certificarse en embajadas o consulados argentinos.
Detalles de implementación y características del servicio de post-venta, garantizando la atención del
producto entregado durante el plazo de vigencia de la garantía, mediante la presentación de contrato
de servicios con un representante que brinde asesoramiento técnico, pueda solucionar problemas
corrientes y tenga talleres en la República Argentina.
1.22.4.2 Para su entrega
Todo lo solicitado en las P.D.T.G. y Especificaciones Técnicas Particulares (E.T.P.), copia del acta
firmada por el representante/s de la Inspección de Obras. y responsable/s del proveedor, copias de
los protocolos de ensayos de todos los componentes y una (1) copia en formato digital de la
documentación conforme a obra.
65
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
1.22.5 REPUESTOS
Será determinado por las Especificaciones Técnicas Particulares.
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DEL TABLERO DE MEDIA TENSION – SET
TRIBUNALES
La presente ETP refiere a la provisión del Tablero de Media Tensión para “SET Tribunales Rosario”.
El mismo se deberá ajustar a un desarrollo lineal máximo de 4000 mm. Las Salas para alojar dicho
TDS serán acordes a un recinto para montar un Tablero de Potencia, con canales para Cables y
Circuitos auxiliares según se describe más abajo.
La cabina trabajará bajo un esquema de Entrada con Interruptor autoalimentado con protección
Integrada, alimentación radial desde un CMyT perteneciente a la EPESF y salida a 7 (siete)
transformadores de distribución.
En el caso de realizar algún tipo de modificación en los terminales y/o bornes de las celdas, el
fabricante de la celda deberá acreditar el funcionamiento normal y contínuo de la misma mediante
ensayos.
Forman parte de la presente ETP, las Planillas de Datos Garantizados adjuntas, referidas a los
equipos que constituyen el alcance de la misma, junto a la Especificación Técnica General para
Tablero de Distribución Secundaria.
1.22.6.1 -TABLERO
El tablero a proponer por el oferente debe responder funcionalmente a las exigencias de equipos
detallados a continuación y al diagrama unifilar adjunto, siendo por lo tanto de ejecución modular,
entendiendo a cada módulo por la(s) Celda(s) necesarias para tal fin.
Para todos los tipos que a continuación se detallan el ingreso a compartimiento de cables será frontal.
El Tablero de SET Tribunales estará compuesto por 10 (diez), dejando expresamente aclarado que el
cumplimiento del mismo será obligatorio.
1.22.6.2 - Descripción por Celda:CELDA 1
Celda remonte con acometida de cable inferior, salida por barra superior izquierda.
CELDA 2
66
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Unidad integrada de interruptor, sensor de corriente y protección, según ETG Puntos 1.22.2.1.8.1 / 2 /
3
CELDA 3
Celda de transposición de barras inferior salida derecha, superior salida izquierda.
CELDA 4
Unidad funcional salida a Transformador según ETG Punto 1.22.2.1.7.2 U.F. Salida a Transformador
de Distribución (UF-ST)
CELDA 5 - Idem Celda 4
CELDA 6 - Idem Celda 4
CELDA 7 - Idem Celda 4
CELDA 8 - Idem Celda 4
CELDA 9 - Idem Celda 4
CELDA 10 - Idem Celda 4
1.22.6.3 - Adecuación Telecontrol para CMyT y SET
Se dejarán a bornera en Celda los puntos que se muestran en Tabla:
Seña
lTip
o de
Func
ión
Equipo
Cel
da 1
Cel
da 2
Cel
da 3
Cel
da 4
Cel
da 5
Cel
da 6
Cel
da 7
Cel
da 8
Cel
da 9
Cel
da 1
0
Tota
l de
punt
os
Out
put
Com
ando
Interruptor Apertura
9Interruptor Cierre SBC (29) Apertura SBC (29) Cierre
Inpu
t
Esta
dos
Interruptor Abierto
37
Interruptor Cerrado Seccionador Abierto Seccionador Cerrado Seccionador PaT abierto Seccionador PaT cerrado Llave L/R (L)
Alar
mas
Protección fase Protección tierra Protección diferencialProt. diferencial falla comunicación
67
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
1.22.6.4 Ensayos
Para que pueda otorgarse la recepción provisoria de los tableros, el proveedor deberá suministrar la
documentación pertinente (protocolos, etc.) a la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe AREA
INGENIERIA Rosario de los ensayos efectuados de los aparatos y componentes que se montarán en
las celdas sin perjuicio de lo que se exija para la adjudicación.
Se hace notar que la aprobación por parte de la EPE de los protocolos de ensayos mencionados, no
liberará al fabricante de los tableros de la responsabilidad por el buen funcionamiento de los aparatos
incluidos en los mismos.
Así mismo la EPE se reserva el derecho de efectuar por su propia cuenta los ensayos de recepción y
de tipo de todos o parte de los equipos. Este derecho será directamente aplicable a los aparatos que
fueran fabricados por el constructor de las celdas y éste deberá asumirlo para que se aplique si fueran
fabricados por un tercero.
1.22.6.5 Ensayos de Tipo
La oferta debe contemplar en su presentación los protocolos de ensayos de tipo realizados en
especímenes idénticos a los ofrecidos, extendidos por un laboratorio de reconocido prestigio a juicio
de la Empresa Provincial de la Energía y ensayados bajo normas vigentes a la fecha de apertura de la
licitación, en el que figuren los ensayos realizados conforme lo establece la norma IEC 298 para los
tableros, IEC 265 para los seccionadores e IEC 56 para los interruptores.
No se aceptarán protocolos incompletos.
1.22.6.5 Ensayos de RecepciónSe efectuarán los ensayos que indiquen las normas IEC e IRAM de los distintos equipos que
constituyen los tableros. Para ello el proveedor de los tableros, previo al montaje de los mismos, debe
comunicar las fechas de inspección de los distintos componentes, acordándose un plan de
recepciones.
Por último se realizará la recepción de los tableros completamente armados, para lo cual se debe
comunicar a la Inspección de Obras con una mínima anticipación de 15 (quince) días.
La ausencia de los representantes del Tribunal Rosario en el momento de ejecutar los ensayos y
pruebas según lo programado, no eximirá al proveedor de efectuarlos, debiendo comunicar los
resultados a la Inspección de Obras.
68
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Los ensayos serán realizados en fábrica del oferente, quien deberá proveer el material y personal
necesarios, pudiéndose realizar en otros laboratorios reconocidos.
1.22.6.6 - PRESENTACION DE LA OFERTA
La oferta debe incluir en su presentación la siguiente información:
- Características de los tableros ofrecidos: dimensiones principales, elementos que los componen y
peso de cada celda tipo completa con todos sus equipos.
- Características de los aparatos ofrecidos, exigidos en las distintas Especificaciones Técnicas.
- Información técnica y catálogos de los equipos y tableros ofertados.
- Una vez adjudicadas los tableros, el oferente presentará para su aprobación 3 copias de planos de
cada una de las celdas ofrecidas, de vistas, cortes y planta.
- Las Planillas de Datos Garantizados que forman parte de estas especificaciones completas en todos
sus puntos.
- Protocolos de ensayos de tipo exigidos en 4-1.
- Antecedentes de provisiones efectuadas, indicando tipos, cantidades, razón social de los
adquirentes y Especificaciones Técnicas exigidas en cada caso.
- Antecedentes del fabricante y/o distribuidor nacional, con documentación que avale su autorización y
respaldo de comercialización.
– Detalles de implementación y características del servicio de post-venta.
– Marca, modelo, origen y documentación técnica completa de las ptas. terminales según 2-1.
–
69
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS DE TABLERO
ITEM DESCRIPCIONUNIDA
DVALOR
ESPECIFICADOVALOR
GARANTIZADO1 Fabricante ---- (*)
2 País de fabricación ---- (*)
3 Norma a que responde ---- IEC 298
4
U.F Celda remonte U.F Unidad integrada deinterruptor,sensor de corrientey protección U.F. TransposiciónU.F.Salida a Transformadorde Distribución (UF-ST)
5
Tipo:a) Modularb) Compacta
Si-
6Grado de proteccióna) de las celdasb) del compartimiento de maniobra
---- (*)
7 Tipo de accesibilidad A
8 Tipo de servicio ---- interior
9 Régimen de utilización ---- continuo
10Corriente de cortocircuito breve duración(1 “)
kA ³16
11 Tensión nominal kV 13,2
12 Tensión máxima de servicio kV 14,5
13 Tensión nominal de las celdas kV (*)
14 Corriente nominal de barras A ³630
15 Frecuencia nominal Hz 50
16 Rigidez electrodinámica kAcr ³50
17 Rigidez dieléctrica a frecuencia nominal kV 38
18Rigidez dieléctrica a impulso con ondacompleta (1,2/50 ó 1,5/40 m seg
kVcr 95
19 Ensayo de Arco Internoa) Según IEC 298 Anexo AA(*) según Norma equivalente cuya copiase adjunta.
b) Realizado en Laboratorio Oficial(*) Realizado en Laboratorio reconocidopor la EPE.
Sí (*)
Especificar
Sí (*)Especificar
70
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
ITEM DESCRIPCION UNIDAD
VALORESPECIFICADO
VALOR GARANTIZADO
c) Adjunta protocolo de ensayo completocon identificación del objeto ensayado.
d) Corriente de ensayo
e) Duración del arco
f) Compartimiento ensayado :- de cable (para aislamiento en aire yterminales expuestos).- de maniobra (para aislamiento en SF6y terminales enchufables)- otros
KA
seg
Sí
³ 16
1
Sí
Sí
Especificar20 Tipo de aislador ---- (*)
21Nivel máximo de descargas parciales delos aisladores
pC (*)
22 Temperatura ambiente máxima °C 50
23 Temperatura ambiente mínima °C -10
24 Humedad relativa máxima % 95
25 Temperatura máxima de barras °C (*)
26Enclavamientos según EspecificacionesTécnicas
---- Sí
27Barrasa) Protegidasb) Aisladas
Sí(*)
28Tascas en uniones de barras óconectores de barras
Sí
29
¿Requiere conectores premoldeados?En caso afirmativo:- Marca- Origen- Modelo terminal atornilladlo- Modelo terminal enchufable
Sí / No
(*)(*)(*)(*)
30 Peso por Modelo: Kg (*)
31 Dispositivo de izaje ---- Sí32 Presentación de folletos ---- Sí
33Presentación de planos de dimensionesy cortes de cada tipo de celda
---- Sí
34Presentación de protocolos de ensayosde tipo
---- Sí
35Adjunta manual de montaje y puesta enservicio y mantenimiento
---- Sí
36 Adjunta Planos eléctricos s/Proyecto ---- Sí
La Planilla de Datos Garantizados debe completarse en todos sus puntos.
71
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Los puntos indicados con (*) deben ser completados por el oferente.
72
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS DE SECCIONADOR BAJO CARGA EN SF6
ITEM DESCRIPCIONUNIDA
DVALOR
ESPECIFICADOVALOR
GARANTIZADO
1 Fabricante (*)
2 País de fabricación (*)
3 Norma a la que responde IEC 265
4 Marca (*)
5 Modelo - Año de fabricación (*)
6 Tensión nominal kV 13,2
7 Tensión máxima de servicio kV 14,5
8 Corriente nominal A 630
9 Frecuencia Hz 50
10Corriente de cortocircuito de breveduración (1 seg)
kA ³20
11 Corriente límite dinámica kAcr ³50
12Capacidad de maniobra (apertura ycierre) con:
---- (*)
- transformador en vacío A (*)
- carga activa cos Æ ³0,7 A (*)
- carga capacitiva A
13 Poder de cierre en cortocircuito kAcr ³50
14 Tensión de ensayo a 50 Hz 1 minuto kV 38
15Tensión de ensayo con onda de impulso(1,2/50 ó 1,5/40 m seg)
kVcr 95
16 Accionamiento ---- (*)
17Número de maniobras con corrientenominal
---- (*)
18 Adjunta catálogos ---- Sí
19 Adjunta manuales ---- Sí
20 Presentación de planos de dimensiones. ---- Sí
21Presentación de protocolos de ensayosde tipo
---- Sí
73
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS DE INTERRUPTOR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD VALORESPECIFICADO
VALORGARANTIZADO
1 Fabricante ---- ----
2 Origen ---- ----
3 Norma a la que responde ---- IEC 56
4 Marca ---- ----
5 Modelo - Año de fabricación ---- ----
6
Tipo Pedidoa) Medio extintor
b) Tipo
c) Clase de recierre
d) Ciclo de operación garantizado
e) Accionamiento
Vacío/SF6
TI
RT
lm - de
7 Tensión nominal kV 13,2
8 Corriente nominal A 630
9 Frecuencia Hz 50
10Corriente de apertura de cortocircuitosimétrico a tensión nominal
kA 20
11Corriente de cortocircuito de breve duración(1 seg)
kA 20
12 Corriente límite dinámica kAcr ³50
13 Conexión neutro del sistema rígido tierra
14 Número de operaciones a corriente nominal
15Temperatura máxima de los contactos paratemperatura ambiente 45 °C
°C
16 Resistencia de contactos principales W
17 Corriente de cortocircuito asimétrica kA
18 Corriente nominal de cierre en cortocircuito kA
19 Tiempo de apertura mseg
20 Tiempo de arco mseg
21 Tiempo de ruptura mseg
74
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
22 Tiempo de cierre mseg
23 Rigidez dieléctrica a frecuencia nominal kV 38
24Rigidez dieléctrica onda de impulso 1,2/50mseg ó 1,5/40 m seg
kVcr 95
25Resistencia de aislación medida entrebornes abiertos del interruptor
MW
26 Tipo de dispositivo antibombeo Sí
27 Contador de maniobras Sí
28 Con caballete no orientable Sí
29Tensión auxiliar: apertura, cierre,antibombeo
Vca 220
30Tensión auxiliar en corriente alterna de 50Hz para motor de comando
Vca 220
31 Número de contactos auxiliares de cierre NA
32 Número de contactos auxiliares de apertura NC
33Señalización mecánica cerrado-abierto y deresortes cargados
Sí
34Adjunta folletos de datos característicos ydescripción de funcionamiento
Sí
35Adjunta folletos de componentes, maual demantenimiento y montaje
Sí
36Adjunta protocolos de ensayos de tipo deantiguedad £ 5 años
Sí
75
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
UNIDAD SENSORA DE CORRIENTE Y PROTECCION PARA INTERRUPTOR INTEGRADO
ITEM DESCRIPCION
UNIDAD
VALORESPECIFICAD
O
VALORGARANTIZAD
O
Unidad sensora de corriente:
1 Marca - Modelo -- --
2Tipo constructivo (toroidal ó barra pasante)
-- --
3Montaje (en polos de interruptor ó barras)
-- --
4 Norma a la que responde -- --
5Función:Alimentación a protecciónMedición de Corriente para protección
----
SiSi
6Corriente Nominal Primaria (In)AlimentaciónMedición
AA
----
7Corriente Nominal Secundaria (Ins)AlimentaciónMedición
AA
----
8Corriente térmica permanente medición
A --
9 Corriente térmica cortocircuito (1”) KA --
10Clase de exactitud para protecciónPotencia de exactitudCoeficiente de sobreintensidad
--------
11 Cantidad fase 312 Tipo de aislación
Unidad de protección
13 Marca - Modelo -- --14 Función sobrecorriente -- Si15 Tipo de función: 50-50N/51-51N -- Si
16Tipo tecnológico: electrónico/microprocesado
-- --
17 Display con medición inst. de corr. -- Si
18Programación por teclado (opcional: RS 232)
-- Si
19 Rango ajuste sobrecarga % In --20 Tiempo en sobrecarga: dependiente -- DT, SI, VI, EI21 Rango de ajuste Cortocircuito % In --
22Tiempo en cortocirucuito: independiente
-- DT
23 Indicación local de Alarma y Disparo -- Si24 Contactos de salida para tele -- 2
25Contactos de Entrada para Disparo a Interrptor
-- 2
76
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
1.23 Transformadores de Distribución MT/BT Secos Encapsulados
1.23.1 GENERALIDADES
1.23.1.1 - Objeto de la especificación
Esta especificación técnica establece las características y las condiciones que deben cumplir los
transformadores de distribución secos encapsulados a ser instalados en los Tribunales de Rosario.
1.23.1.2 - Descripciones
Los transformadores serán del tipo seco encapsulados en resina epoxy (aislación clase F
Serán construidos de acuerdo a las recomendaciones y prescripciones de las normas indicadas en el
punto 2
1.23.1.2 1– Circuito magnético
Se realizará en chapa de acero al silicio de grano orientado, aislada por óxidos minerales y
protegida contra la corrosión mediante una capa de esmalte
1.23.1.2 - Arrollamientos de BT
Las espiras estarán separadas por una película aislante de clase F y se dispondrá radialmente en el
centro de las bobinas de canales de ventilación para permitir una fácil disipación del calor.
La construcción debe ser de banda o folio de aluminio para conseguir buena resistencia mecánica a
los esfuerzos de corto circuito un, se impregnará con una resina de clase F bajo vacío, con el objetivo
de garantizar una buena resistencia a las agentes ambientales y conseguir una masa homogénea.
1.23.1.3 - Arrollamientos de MT
Serán independientes de los arrollamientos de BT y se realizarán en bandao folio de aluminio
con aislantes de clase F sin excepción, garantizando un diseño resistente geométricamente y un
gradiente de tensión reducido entre espiras y entre galletas, de modo que el material aislante resulta
escasamente solicitado dieléctricamente y no se produce su envejecimiento prematuro.
Los arrollamientos de MT se encapsularán y moldearán en vacío en una resina de clase F cargada e
ignifugada, compuesta de :
- resina epoxy.
- endurecedor anhídrido modificado por un flexibilizador.
- carga ignifugante.
La carga ignifugante se mezclará íntimamente con la resina y el endurecedor. Estará compuesta de
alúmina trihidratada ( trihidróxido de alúmina ) o de otros productos ignifugantes a precisar en forma
de polvo, mezclados o no con sílice.
1.23.1.3 Condiciones de utilización
1.23.1.3.1 – Eléctricas
77
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Potencia nominal 1000 KVATensión primaria 13,2 KV Tensión secundaria en vacíoentre fases O,4KVentre fase y neutro 0,231KVRegulación (fuera de tensión) 2,5 %, 5 % Grupo de conexión Dyn 11
1.23.1.3.2 – Ambientales
Temperatura Máxima 40 °CTemperatura Mínima -5 °CAltitud < 1000 m
1.23.1.3.3 Lugar de instalaciónLos transformadores serán instalados en el interior de locales adecuados, y aptos para
funcionar de acuerdo a las condiciones de servicio que se indican en los puntos
1.23.1.3.1 y 1.23.1.3.2.1.23.1.3.4 Régimen de utilización
Continuo
1.23.2 NORMAS DE APLICACIÓN
IEC 76-1 a 76-5
IEC 60076-11
EN 60 726 -2003
ISO 9001-2000
IEC 905
1.23.3- ACCESORIOS
Cada transformador deberá incluir los siguientes accesorios básicos
4 ruedas planas bi-orientables
Cáncamos de elevación
Agujeros de arrastre en el chasis
Agujeros de arrastre
2 tomas de puesta a tierra
1 placa de características
1 señal de advertencia " peligro eléctrico
1 manual de recomendaciones para la instalación, puesta en servicio y mantenimiento
Protocolo de ensayos individuales
1.23.3.1 Protección Térmica
Estos transformadores estarán equipados con un dispositivo de protección térmica compuesto de;
78
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Conjuntos de tres (3) sondas PT100 para el control y medición de la
temperatura con su correspondiente Central de protección con salidas para
falla, ventilación. alarma y desconexión. Los sensores se alojaran en la parte
superior de los arrollamientos puntos accesibles presumiblemente mas caliente.
Una (1) bornera de conexión de las sondas protegida por una caja IP65
montada sobre el transformador
1.23.4 - ENSAYOS
El fabricante presentará los protocolos de los siguientes ensayos
1.23.4.1 - Ensayos de Rutina
1. Verificación dimensional
2. Medición de la resistencia de los arrollamientos
3. Medición de la relación de transformación y grupo de conexión
4. Ensayo de vacío para la determinación de perdidas de vacío y corriente de
excitación
5. Ensayo para la determinación de perdidas y tensión de cortocircuito
6. Ensayo dieléctrico de tensión aplicada
7. Ensayo dieléctrico de tensión inducida
8. Ensayo de descargas parciales
1.23.4.2 Ensayos de Tipo
9. Estos ensayos podrán solicitarse en opción pero tendrán que acordarse
previamente con el proveedor
10. Ensayo de calentamiento por el método de simulación de puesta en carga
definido en la norma IEC 726
11. Ensayo con tensión de impulso
12. Ensayo de resistencia al cortocircuito franco. El proveedor deberá presentar
antecedentes de ensayo
13. Medición del nivel de ruido según IEC 551
1.23.4.5 CLASIFICACIÓN: CLIMÁTICA Y MEDIO AMBIENTAL
Los transformadores serán de clase: climática C2 y medioambiental E2, como se
definen en el nuevo documento IEC 60076-11 del 2004. Las clases C2 y E2 deberán figurar en la
placa de características
79
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
El fabricante deberá acreditar mediante una copia de los ensayos realizados por un laboratorio oficial
en un transformador de la misma concepción al solicitado.
Los ensayos deberán haber sido realizados de acuerdo al anexo ZA y ZB del CENELEC EN 60726
(2003
1.23.4.6 - CLASIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AL FUEGO
Los transformadores serán de clase: F1 como se define en el del CENELEC EN 60726
(2003). La clase F1 deberá figurar en la placa de características.
El fabricante deberá acreditar mediante una copia de los ensayos realizados por un laboratorio oficial
en un transformador de la misma concepción al solicitado y sobre el mismo transformador que
inicialmente se hayan realizado los ensayos climáticos y medioambientales.
Los ensayos deberán haber sido realizados de acuerdo al anexo ZC del documento EN 60726 ( 2003
1.23.4.7-INFORMACIÓN TÉCNICA
Información técnica a suministrar por el oferente
1.23.4.7.1 El oferente deberá presentar como mínimo la siguiente información técnica junto
con la oferta.
1.23.4.7.1.1 Características técnicas
La planilla de Datos Característicos Garantizados (Anexo I) firmada y sellada
1.23.4.7.1.2 Antecedentes de suministros anteriores
Indicando: cantidad, modelos vendidos, razón social y dirección de los clientes.
1.23.4.7.1.3 Información Complementaría
Publicaciones descriptivas y folletos de los equipos ofrecidos
1.23.4.7.1.4 Certificados de Ensayos de Tipo
El oferente deberá presentar junto con la oferta las copia de certificado de ensayos de tipo
según lo el punto 4.2
1.23.4.7.2 Información técnica a suministrar por el adjudicatario
1.23.4.7.2.1 Plano con dimensiones generales
1.23.4.7.2.2 Manual de instalación, inspección y mantenimiento
1.23.4.7.2.3 Documentación anexa
1.23.4.7.2.3.1 Anexo I
Planillas de Datos Característicos Garantizados
1.23.4.8 – IDENTIFICACIÓN
80
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Sobre el frente de los transformadores y en un lugar bien visible, se fijarán mediante remaches,
chapas de características con las indicaciones de:
N° de fases
Frecuencia
Enfriamiento
Clase térmica
N° de serie
Año
IEC 60076-11
Certificación de los ensayos climáticos
Potencia
Tensión de cortocircuito
Grupo de conexión
Grado de protección
Tensión primaria
Tensión secundaria
Nivel de aislamiento
Peso
1.23.4.9 - ACONDICIONAMIENTO PARA LA ENTREGA
Los transformadores serán enfundados y embalados con esqueleto de madera. Cada embalaje llevará
indicado como mínimo la siguiente información:
Nombre o marca del fabricante
Número de la Orden de Compra o de Obra correspondiente
Cantidad de bultos
1.23.4.10 - SERVICIO POSVENTA
Con finalidad de que se pueda contar con repuestos y atención técnica, los oferentes deberán
garantizar un servicio de posventa establecido en nuestro país.
81
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
ANEXO IPLANILLA DE DATOS CARACTERISTICOS GARANTIZADOS
Planilla N° 1: Transformador
Pos. Características Unidad Pedido Ofrecido
1 Fabricante
2 Modelo (designación de fábrica)
3 País de origen
4 Instalación Interior
5
Normas de construcción y ensayosIEC 76-1 a 76-5EN 60726 (2003)IEC 60076-11
XXXX
6 Potencia KVA 1000
7 Número de fases 3
8 Frecuencia Hz 50
9
Nivel de aislamiento
Primaria KV 17,5
Secundaria KV 1,1
10 Clase de aislamiento F
11 Conexión primariaTriángulo –
estrella
12 Tensión primaria asignada KV 13,2
13 Conexión secundaria Estrella
14 Tensión secundaria (en vacío) V 400
15 Grupo de conexión Dyn 11
16 Conmutador de derivaciones sin tensión en primario X
17 Derivaciones primarias % 2,5 5
18 Tensión de impulso 1,2/50 s KV 95
20 Tensión aplicada a 50 Hz 1 min KV 38
21 Tensión de cortocircuito % 6%
22 Corriente de excitación (a 75 °C) A
23 Corriente de inserción Ie/In
24 Perdidas en carga (a 75 °C) W
25 Perdidas en vacío W
26 Clasificación climatica (EN 60726)) C2
27 Clasificación medioambiental (EN 60726) E2
28Clasificación del comportamiento al fuego (EN 60726)
F1
82
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
29 Cantidad de terminales en primario 3
30 Cantidad de terminales en secundario 4
31 Grado de protección IP00
32 Tipo de aislanteSeco
encapsulado
33 Tipo de enfriamiento Aire natural
34 Temperatura ambiente ° C 40
35 Calentamiento de los arrollamientos ° K 100
36 Altitud máxima de instalación m 1000
37 Sonda (PT10)
38 Convertidor / Termómetro digital
39 Material de arrollamiento primario Al
40 Material de arrollamiento secundario Al
Firma del Oferente
83
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
1.24 - Cables de alimentación en Baja Tensión – Transformadores – Tableros Generales
Existentes
Los cables de baja tensión, que alimentación desde los Transformadores ubicados en la Nueva SET
hasta los tableros principales TGBT – Barra S y Tablero de Transferencia Automática del Grupo
electrógeno, serán provistos por la Contratista.
La alimentación a cada uno de los tableros principales, se realizará mediante cuatro ternas de cables
unipolares de 150 mm2 con dos neutros de 150 mm2, aislados, construidos de acuerdo a Norma
IRAM 2178 / 79 e IRAM 62266 y dispuestos sobre la bandeja con disposición coplanar, adoptando la
configuración de acuerdo a reglamentación vigente.
La acometida a los tableros se realizará por la parte superior de los mismos colocando prensacables
adecuados.
En sus extremos se colocarán terminales de cobre estañado por electrodeposición mediante la
utilización de herramienta hidráulica (tipo de compresión hexagonal).
84
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS
'
85
ITEM DESCRIPCION UNIDADVALOR
ESPECIFICADOVALOR
GARANTIZADO1 CARACTERISTICAS GENERALES:
MarcaTipoTensiones Nominales (Uo/U) kV 0,220/0,380Tensión Máxima kV 1,1Categoría IINorma de Fabricación y Ensayo IRAM
2178/79/62266Número de Conductores y Sección Nominal Nxmm2 1x120ArmaduraDiámetro Exterior aproximado mmRadio mínimo de Curvatura mMasa aproximada g/KmTemperatura máxima de Operación Normal °C
2 CONDUCTORES:Sección Nominal mm2 150Material CobreForma Circular no
compactaClase 2TipoNúmero de AlambresDiámetro del Conductor aproximado mmResistencia eléctrica en C.C. a 20°C Ohm/Km 0,129
3 CAPAS DE HOMOGENEIZACION:InternaMaterialEspesor promedio mínimo mmEspesor mínimo absoluto mmResistividad máxima a 20 °C Ohm.cmResistividad máxima a máxima temperatura deoperación normal
Ohm.cm
4 AISLACIONMaterial XLPEEspesor promedio mínimo mm 1,6Antes de envejecer:Resistencia mínima a la tracción N/mm2Alargamiento de rotura, mínimo %Después de envejecer:Resistencia a la tracción,Variación máxima %Alargamiento a la rotura,Variación máxima %Alargamiento permanente máximo %
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
ITEM DESCRIPCION UNIDAD VALORESPECIFICADO
VALORGARANTIZADO
5 PANTALLA METALICAMaterialSección nominal mm2Resistencia máxima en C.C. a 20 °C Ohm/KmFormación
6 REVESTIMIENTO INTERNOMaterialTipoEspesor mm
7 ARMADURAMaterialNúmero de flejesEspesor nominal de cada fleje mmMasa de Cinc gr/m2
8 ENVOLTURA EXTERIORMaterial LOSHTipo IRAM 62266Espesor promedio mínimoAntes de envejecer:Resistencia mínima a la tracción N/mm2Alargamiento de rotura mínimo %Después de envejecer:Resistencia mínima a la tracción N/mm2Resistencia a la tracción, Variación máxima %Alargamiento de rotura mínimo %Alargamiento a la rotura,Variación máxima %
9 INTENSIDAD DE CORRIENTEADMISIBLEUn cable multipolar o una terna decables unipo-lares separados 9 cm,con temperatura del terreno de 25 °C
A
10 ACONDICIONAMIENTO IRAM 9590Largo de fabricación m 350Tolerancia por largo %Tolerancia total % CarretesAcondicionado en
Lugar y Fecha:.............................................................
................................................................. ....................................................................Firma del Representante Técnico Firma del Proponente
86
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
1.25 - Alimentación en MT de Transformadores (TR1 y TR2)
Los cables CS MT de alimentación entre el tablero de media tensión y los Transformadores TR1 y
TR2 ubicados en la Nueva SET (transformadores asignados a alimentar a los tableros TGBT-S y
TAA), serán provistos por la Contratista.
La alimentación a cada uno de los Transformadores, se realizará mediante una terna de cables
unipolares de 35 mm2 Cu con pantalla electrostática de 25 mm2 Cu, aislados xlpe, construidos de
acuerdo a Norma IRAM 2178 / 79 dispuestos sobre el albañal con disposición coplanar, adoptando la
configuración de acuerdo a reglamentación vigente.
La acometida tanto a los tableros de media tensión como al LAT (lado de alta tensión) del
Transformador, se realizará por la parte inferior de los mismos.
En sus extremos se colocarán terminales del tipo termontraible interior mediante la utilización de
herramientas para tal fin. Según Plano IE-04
87
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DE CABLES DE POTENCIA
ITEM DESCRIPCION UNIDAD VALORESPECIFICADO
VALORGARANTIZADO
1 CARACTERISTICAS GENERALES:MarcaTipoTensiones Nominales (Uo/U) kV 7,62/13,2Tensión Máxima kV 14,5Categoría INorma de Fabricación y Ensayo IRAM 2178/79Número de Conductores y Sección Nominal Nxmm2 1x35ArmaduraDiámetro Exterior aproximado mmRadio mínimo de Curvatura mMasa aproximada g/KmTemperatura máxima de Operación Normal °C
2 CONDUCTORES:Sección Nominal mm2 35Material CobreFormaClaseTipoNúmero de AlambresDiámetro del Conductor aproximado mm 7,1Resistencia eléctrica en C.C. a 20°C Ohm/Km 0,524
3 CAPAS DE HOMOGENEIZACION:InternaMaterialEspesor promedio mínimo mmEspesor mínimo absoluto mmResistividad máxima a 20 °C Ohm.cmResistividad máxima a máxima temperaturade operación normal
Ohm.cm
4 AISLACIONMaterial XLPEEspesor promedio mínimo mm 3,90Antes de envejecer:Resistencia mínima a la tracción N/mm2Alargamiento de rotura, mínimo %Después de envejecer:Resistencia a la tracción,Variación máxima %Alargamiento a la rotura,Variación máxima %Alargamiento permanente máximo %
88
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DE CABLES DE POTENCIA
ITEM DESCRIPCION UNIDAD VALORESPECIFICADO
VALORGARANTIZADO
5 PANTALLA METALICAMaterial CuSección nominal mm2 25Resistencia máxima en C.C. a 20 °C Ohm/mFormación
6 REVESTIMIENTO INTERNOMaterialTipoEspesor mm
7 ARMADURAMaterialNúmero de flejesEspesor nominal de cada fleje mmMasa de Cinc gr/m2
8 ENVOLTURA EXTERIORMaterial PVCTipo ST2 IRAM 2307Espesor promedio mínimo mm 1,4Antes de envejecer:Resistencia mínima a la tracción N/mm2Alargamiento de rotura mínimo %Después de envejecer:Resistencia mínima a la tracción N/mm2Resistencia a la tracción, Variación máxima %Alargamiento de rotura mínimo %Alargamiento a la rotura,Variación máxima %
9 INTENSIDAD DE CORRIENTE ADMISIBLEUn cable multipolar o una terna de cablesunipolares separados 9 cm, con temperaturadel terreno de 25 °C
A 280
10 ACONDICIONAMIENTO IRAM 9590Largo de fabricación m 350Tolerancia por largo %Tolerancia total %Acondicionado en Carretes
Lugar y Fecha:........………………….......................
.................................................................... ....................................................................Firma del Representante Técnico Firma del Proponente
89
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
1.26 - Cerco de protección.
Se construirá un cerco de protección perimetral con parantes y material desplegado pesado,
con el fin de evitar riesgos de contactos eléctricos. Sus dimensiones se indican en planos adjuntos.
1.27 – Puesta a Tierra.
En el perímetro del recinto se colocará una barra de 20x5 mm para puesta a tierra, con dos
jabalinas Ac-Cu del tipo coperwell. Se sujetará por intermedio de aisladores a los muros del recinto.
Todos los elementos metálicos, incluidas las jabalinas de los transformadores se vincularán a esta
placa, la que a su vez se deberá vincular por medio de un conductor de 1x70 Cu, a la puesta a tierra
general del Edificio.
90
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
2.- ITEM Nro. 2
ETAPA II
2 - CONSTRUCCION DE SET (SUB ESTACION TRANSFORMADORA ETAPAII
Una vez puesto en servicio los 2 (dos) Transformadores y estando alimentados los Tableros
Generales de Barra E y Barra S, se procederá a informar a la EPESF para que desenergicen, retiren
los equipos electromecánicos con el objeto de comenzar las Obras en el recinto, donde se alojaran el
resto de los Transformadores destinados a suministrar energía para los equipos de Aire
Acondiciondos que climatizaran el Palacio.
2.1 – Demolición de Tabiques y ejecución de vanos.
2.1.1 Adintelamiento/Apertura de Vanos y posterior demolición del tabique de 30 cm que
divide la futura SET con la actual SET de la EPESF.
Se procederá con la ejecución de un dintel que cubrirá un vano de 1,00 m de ancho y 2,30 m
de altura. Para tal fin se emplearán dos Perfiles IPN nro. 8, los cuales se colocarán de a uno por vez
picando a medio espesor de cada lado de la pared. Dichos perfiles apoyarán en ambos extremos en
mampostería por una longitud de no menos de 0,30m, por lo cual los perfiles tendrán una longitud
total de 1,60 m cada uno. Luego de amurados se perforarán al tresbolillo cada 15cm para pasar una
barra de hierro de la construcción de 10 mm de diámetro soldada en los extremos a ambos perfiles
por la cara externa de los mismos. Se azotará y chicoteará un mortero de cemento y arena en
proporción 1:3 (cemento-arena) y se encastrarán cascotes de ladrillo llenando la parte superior de
cada perfil con la mampostería superior adintelada.
Finalmente se revestirá todo el dintel con ruberoid y metal desplegado para proceder al
azotado de un revoque con azotado de cemento chirle sobre el metal. Luego se procederá a la
ejecución del revocado de toda la mocheta generada por la apertura del vano, dejándola
perfectamente escuadrada y con la colocación en las aristas vivas hasta una altura de 1,5 m de
esquineros realizados con hierro ángulo 20x20x2mm.-
Se demolerán los cuatro tabiques de mampostería existentes que dividen las celdas entre si.
Se ejecutarán dos vanos para el pasaje de bandejas tipo escalera. Uno entre la Nueva Set y
la actual SET EPESF, de 0,80 m de ancho por 0,30 m de altura y el restante se ejecutará entre la
actual SET EPESF y la Sala de Fuerza General, cuyas dimensiones serán de 0,80 m de ancho por
0,50 m de altura. Ambos a una altura de 230cm del NPT, tal como se indica en el plano IE-05,
debidamente adintelados con 2 hierros de 10 mm de diámetro por debajo de cada hilera de ladrillos,
con azotado de mortero de cemento y arena en proporción 1:3 (cemento-arena). Se realizará el
revoque completo de las mochetas dejándolas perfectamente escuadradas.
Como se indica en el plano mencionado, de manera centrada por sobre la puerta de ingreso a
91
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
la actual SET EXISTENTE, se practicará un vano de geometría circular, de 0,50 m de diámetro para el
montaje de un extractor de aire, deberá revocarse perfectamente su interior con azotado hidrófugo
bajo grueso cortado y fratazado.
2.1.2. Reparación del piso
En el sector de apertura del vano. Se procederá a la reparación del piso, realizando la
reparación del contrapiso con una carpeta hidrófuga inferior, terminando la vinculación entre ambas
salas con igual piso al existente.-
2.2 Reparación de paredes y revoques.
Retiro de revoque suelto, afectado por la humedad, etc. Se deberá remover hasta llegar al
ladrillo. Se procederá a impermeabilizar con azotado hidrófugo bajo grueso y terminación con fino la
cal de toda las paredes de la Sala.
2.3 Reparación de cielorraso aplicado de losa.
Se procederá de similar manera al ítem 2.2 previo a haber ejecutado en toda su superficie un
puente de adherencia con material de primera calidad comercial.-
2.4 Pintura en Muros.
2.4.1 Látex Interior:
Se procederá al pintado interior de los muros (aproximadamente 140 m2). Se procederá al
lijado completo de todas las superficies a pintar. Se aplicará una mano de fondo fijador. Se aplicarán 3
(tres) manos de pintura Látex Interior Lavable de primera marca y calidad comercial, tipo Lóxon o
Duralba. Se tomarán muestras y se pintará con el mismo tono que el existente en la actual Sala de
Tableros Generales de Baja Tensión.-
2.4.2 Látex Exterior:
Se procederá al pintado exterior de los muros (aproximadamente 100 m2). Se procederá al
lijado completo de todas las superficies a pintar. Se aplicará una mano de fondo fijador. Se aplicarán 3
(tres) manos de pintura Látex Exterior Lavable de primera marca y calidad comercial, tipo Sherwin
Willams o Alba. Se pintará de tono a definir por la Inspección.-
2.4.3 Cielorrasos:
Se procederá al lijado completo de las superficies (aproximadamente 80 m2), se aplicará una
mano de fondo fijador de primera marca y calidad comercial y finalmente se pintará al tono definido
por la Inspección Técnica con Látex especial para cielorrasos.
92
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
2.5 Construir albañal para tendido de cables de MT
Se deberá construir un albañal ó canal para cables de Media Tensión, con el objeto de
vincular el Tablero de Media Tensión con los Transformadores de Distribución. El recorrido se
retomará de la derivación que se dejó como previsión en el Item 1.13 de la Etapa 1 sus dimensiones
serán de 40 cm de ancho por 50 cm de profundidad (medidas libres de paso). Su construcción se
efectuará en mamposteríade ladrillo común con terminaciones tipo estucado a fin de no dañar la vaina
en el tendido de los cables. Sus cambios de recorrido direccional no podrán efectuarse a 90º, de
modo de eliminar los cantos vivos de las aristas verticales. Se ubicará a 10 cm de los muros
existentes. Según Plano IE-08.-
Demolición de piso:
Se procederá al replanteo del albañal, considerando el ancho completo de excavación
incluido el espesor de los ladrillos a emplear más el revoque interior. Se cortará el piso, carpeta y
contrapiso existente con amoladora para proceder luego a la demolición del interior. Se retirará todo
el escombro con carretilla a volquete.-
Excavación y perfilado:
Se realizará la excavación a una profundidad que consideré un espesor de contrapiso de
10cm. Deberá quedar perfectamente perfilado y nivelado. Sobre sus paredes laterales se realizará un
chicoteado de cemento e hidrófugo inorgánico chirle y luego se procederá al vuelco del hormigón de
contrapiso.
Piso de Alabañal:
Se hormigonará el fondo con un mortero de hormigón pobre reforzado, el cual quedará
perfectamente nivelado a una profundidad de -0,52m del NPT superior. Se realizará cuando su
consistencia lo permita y antes que termine el período de fraguado, una carpeta hidrófuga de 2 cm de
espesor que abarcará todo el fondo de la fosa y se empalmará con el chicoteado hidrófugo de las
paredes.
Paredes del Albañal:
Se levantará a ambos laterales un tabique de ladrillo común de 15 cm de espesor cuyo nivel
superior se emparejará con el nivel superior del contrapiso existente.
Revoque del Albañal:
Todas las paredes del albañal deberán revocarse con un azotado hidrófugo bajo grueso
reforzado, realizando en la unión con el piso un cuarto de caña.- La terminación será de grueso
cortado, fratazado y filtrado a la cal.-
Marco y Tapas del Albañal:
En parte del recorrido del albañal, se colocarán marcos L 30 x 30 mm y tapas metálicas con
chapa de 3,2 mm tipo semilla de melón, anti deslizantes y manijas rebatibles para su remoción. Se
93
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
soldarán bisagras al marco de modo que cada tramo sea rebatible. Los tramos no superarán el metro
de longitud.
Según Plano IE-02.
En todo el perímetro del mismo, en su parte superior, se amurará, un hierro ángulo
galvanizado del tipo perfil “L” 30x30x5mm, el cual tendrá grampas soldadas cada 0,50m para su
amurado a la mampostería nueva, debiendo quedar su parte superior enrasada con el N.P.T. El perfil
será galvanizado en batea por procedimiento químico y no pintura, con sus grampas y bisagras ya
soldadas.. Deberá cuidar su nivelación y paralelismo en todo su recorrido y curvas.
Se construirán tapas con manijas desplegables realizadas en chapa antideslizante del tipo “Semilla de
Melón galvanizada de 3,2mm de espesor con los bordes plegados en “C”, de características similares
como las exisentes en la Sala de Tableros de Baja Tensión.
2.6 Instalación eléctrica y extractor de aire.
Construcción, provisión de canalizaciones para los circuitos de iluminación y extractor de aire. Se
realizará con caño tipo Daisa y accesorios del mismo fabricante ó con caño de hierro SP, ambos a la
vista. Las canalizaciones vincularan los servicios auxiliares de las celdas del tablero de media tensión
con el Tablero de Baja Tensión de la SET (TSET – item 1.16 – Etapa 1). Este ítem incluye la provisión
y montaje de los cables unipolares y bipolares (serv aux. TMT), equipos de iluminación tipo marea de
Lumenac ó similar, con 2 (dos) de equipos del tipo autosoportados luz de emergencia aplicado a un
solo tubo. Las lámparas serán del tipo T8 led, comando punto y toma en el ingreso interior.
Provisión, montaje y conexión de un extractor de aire de 50 cm de diámetro, 1/4 HP trifásico con
persiana tipo celosía, comando con termostato de ambiente. Según Plano IE-07
2.7 Transformadores de Distribución MT/BT Secos Encapsulados
IDEM ITEM 1.23 ETAPA 1
2.8 Provisión y Montaje de Bandejas escalera 600 mm
La Contratista deberá proveer y montar un sistema de bandejas de 600 mm, incluidos accesorios,
soportes, anclajes, etc, necesarios para vincular de forma definitiva a TPBT-S (tablero principal de
baja tensión barra S), TTA-E (tablero de transferencia automática barra E) existentes y los Nuevos
Tableros de AºAº, ambos en la Sala de Fuerza, con la Nueva SET. Incluye soportes y accesorios.
Las Especificaciones técnicas son similares al ITEM 1.19 ETAPA 1
2.9 Alimentación en MT de Transformadores (TR3 al T7) para equipos de AºAº
94
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Estos cables alimentaran en media tensión desde las Celdas del TMT a los transformadores TR3
al TR7, destinados para los equipos de aire acondicionado en la Azotea. Por cada transformador se
tenderá una terna de CS 1x35 mm2 Cu, XLPE, Al, 13,2 kV pantalla electrostática 25 mm2 Cu. Se
proveerán y colocarán terminales termocontraíbles en ambos extremos de cada terna. En caso de que
la ejecución de las puntas no se hicieran en el mismo día, deberán colocarse capuchones
termocontríbles para evitar el ingreso de humedad en el cable.
Las especificaciones y PDTG son las mismas que el ITEM 1.25 de la Etapa 1
2.10 Tableros de Aire Acondicionados
2.10.1 CONSIDERACIONES GENERALES
a. Detalles Constructivos
Se trata de la provisión correspondiente a:
Tableros de Aire Acondicionado Sub Suelo.
Una columna o armario, que constituye el Tablero Aire Acondicionado (TAA-ss) a ubicar
en el subsuelo del edificio. Como se muestra en el Plano EI – 11 Esquema de Fuerza,
con alimentación por medio de cables. El tablero será colocado en la Sala de Fuerza –
Sub Suelo del Palacio.
Provistos de una llave Masterpact 1600 A – 42 kA .
Tableros de Aire Acondicionado Azotea.
Una columna o armario, que constituye el Tablero Aire Acondicionado (TAA-ss) a ubicar
en el subsuelo del edificio. Como se muestra en el Plano EI – 11 Esquema de Fuerza,
con alimentación por medio de cables. El tablero será colocado en la Cabina de Azotea.
Provistos de una llave NS 1600 A – 25 kA
Compensación de Potencia Reactiva
Una columna o armario, que constituye el tablero de compensación de potencia
reactiva ubicado en la Azotea del edificio. “Plano EI – 11 Esquema de Fuerza, con
alimentación por medio de cables tablero TAA-azotea. El tablero será colocado en la
Cabina de Azotea.
Provistos de un seccionador NS 630 A
Los esquemas que integran, en carácter de adjuntos, la presente Especificación
Técnica definen globalmente la provisión, pero el oferente tendrá presente que la
misma será completa con todo el material necesario para su correcto funcionamiento.
Por lo tanto como mínimo deberá formar parte del suministro lo siguiente:
La envoltura metálica en sí misma (gabinete), barras, aisladores, borneras,
95
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
equipos de maniobras, protección, alarmas, señalización, comando, medición, y
todo otro equipamiento requerido para que el conjunto de tableros conformen
una integridad autosuficiente.
La provisión de los tableros deberá ser de fabricación standard de un proveedor
reconocido en el mercado.
La ingeniería asociada, memorias de cálculos, funcionales, multifilares y
cableados de los distintos paneles.
La puesta en servicio de la instalación.
Herramientas y/o dispositivos de extracción e inserción de carros, etc.
Los dispositivos especiales necesarios para el transporte y manipuleo.
Los ensayos de recepción en fábrica.
Planos, protocolos de ensayos (cuando sean aceptados), manuales y demás
documentos de proyecto relacionados con su fabricación.
b. Condiciones Ambientales
Temperatura máxima del aire: 40 ºC.
Temperatura mínima: 0 ºC.
Altura sobre nivel del mar: inferior a 1000 m.
Humedad relativa máxima: saturación sostenida
Condiciones sísmicas: Zona (0) muy reducida.
c. Planillas de Datos Garantizados (PDG)
La planilla de datos garantizados (PDG) forma parte del pliego. En ella se indican dos
columnas, una con valores especificados y otra con valores garantizados. La columna
de los valores garantizados se completará independientemente que no se indique
ningún valor en la columna del valor especificado.
En los puntos j., k. y l. se dan los modelos de las mismas, los que deberán ser
completados en el momento de entrega de los tableros.
d. Normas de Aplicación
IRAM 2181
IRAM 2444
IEC 60439
e. Características mecánicas comunes a todos los tableros
Implantación: Interior
Espesor de la envoltura metálica: 2 mm Calibre Nro. 14 (mínimo)
Grado de protección: IP42
Temperaturas ambiente interior: -3/+30 ºC
96
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Material de las barras colectoras: Cu
Dimensiones orientativas de cada columna:
Tablero de Aire Acondicionado Sub Suelo
Ancho 600 mm
Profundidad 600 mm
Altura 1800 mm
f. Características eléctricas comunes a todos los tableros
Frecuencia nominal: 50 Hz.
Tensión nominal: 380/220Vca
Corriente nominal de barras colectoras (TAA): 1600 A
Corriente nominal de barras colectoras (Tableros compensación): 600A
Tensión de prueba 50 Hz, 1 minuto: 2 kVef.
Corriente de cortocircuito:
Corta duración térmica 50 kAef - Dinámica 125 kAcr
g. Ensayos
De tipo. Se adjuntarán protocolos de los siguientes ensayos, efectuados en laboratorios
reconocidos:
De calentamiento de barras, cables y contactos enchufables.
De elevación de temperatura.
De comportamiento frente a cortocircuitos
De verificación del grado de protección
De rutina (s/IEC 60439):
Se realizarán los siguientes ensayos:
De tensión aplicada a frecuencia industrial, en circuitos de potencia y de control.
De operación mecánica.
Verificación dimensional y visual
Cómputo de equipos, identificaciones.
Posición de orificios de fijación para bulones de anclajes.
Control de bornes de potencia y borneras de circuitos de corriente.
h. Transporte y Seguros
El lugar de recepción de los tableros es el subsuelo de los Tribunales Provinciales de
Rosario, siendo el fabricante del tablero el responsable del transporte y los seguros
correspondientes.
i. Montaje y Puesta en Servicio
97
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
En caso de no poder transportar los tableros como un conjunto el proveedor deberá realizar el
ensamble de las partes, haciéndose responsable del correcto funcionamiento del conjunto.
El adjudicatario del presente renglón deberá disponer de la cantidad de personal que considere
conveniente el día de la puesta en servicio de las instalaciones comprendidas en el presente pliego a
los efectos de subsanar cualquier inconveniente que sea de su competencia.
98
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
j. Planilla de Datos Garantizados Tableros
ÍTEM CONCEPTO UNIDADVALOR
ESPECIFICADO GARANTIZADO1 Fabricante --- ---2 País de fabricación --- ARGENTINA3 Normas --- IRAM – IEC4 Sistema modular --- Sí5 Tipo --- Interior6 Tensión nominal V 3807 Calentamiento máximo de barras y
contactos
ºC 45
8 Nivel nominal Tensión resistida a impulso Vcr 8000de aislación Tensión resistida a 50 Hz 1’ V 2500
9 Frecuencia nominal Hz 5010 Duración nominal del cortocircuito S 111 Corriente nominal de cortocircuito a 380 V Ka 5012 Corriente nominal de las barras principales A 160013 Corriente de choque kAcr 12514 Corriente nominal de la barra principal de
neutro
A 800
15 Sección barras principales (R, S, y T) Mm216 Sección barra principal de neutro Mm2 ---
99
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
k. Interruptores 1600 A
ÍTEM CONCEPTOUNID
AD
VALORESPECIFICA
DO
GARANTIZ
ADO1 Fabricante ---2 País de fabricación --- ---3 Normas --- IEC 947-24 Marca ---5 Tipo ---6 Número de polos --- 47 Medio extintor --- Aire8 Secuencia nominal de operaciones --- O-CO9 Comando ---9.1 Manual --- Si9.2 Motorizado --- Si10 Calentamiento máximo ºC 4011 Tensión nominal V 38012 Nivel nominal Tensión resistida a impulso Vcr ---
de aislación Tensión resistida a Hz 1’ V ---13 Frecuencia nominal Hz 5014 Corriente nominal A 160015 Poder de corte (440 V) kA 4216 Límite electrodinámico kAcr17 Tiempo de corte Ms ---18 Tiempo de cierre Ms ---19 Número de operaciones a máx. capacidad de
ruptura
Nº ---20 Resistencia de los contactos principales m ---21 Resistencia de aislación entre bornes abiertos M ---22 Tensión auxiliar en CA Vca 22023 Tolerancia de la tensión auxiliar % +10 2024 Potencia Cierre W ---
de bobinas Apertura W ---25 Contactos auxiliares NA+NC Nº 5+526 Contactos auxiliares INSERTADO-EXTRAIDO Nº 3+327 Protección incorporada Si28 Contactos aux. capacidad de corte 110 Vcc circuito
L
A ---29 Motor de Potencia del motor eléctrico W ---
Accionam. Tiempo de recarga S ---Relé antibombeo --- Sí
Señalización mecánica abierto-cerrado --- Sí30 Accesorios --- ---
Pantalla aislante (VO) --- ---31 Pesos interruptor completo daN ---
100
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
l. Interruptores Limitadores de Corriente
ITEM CONCEPTO UNIDAD VALORESPECIFICADO GARANTIZADO
1 Fabricante ---2 País de fabricación ---3 Normas --- IEC 947-24 Marca ---5 Tipo ---6 Número de polos --- 47 Medio extintor --- Aire8 Calentamiento máximo ºC 409 Tensión nominal V 380
10 Nivel nominal Tensión resistida aimpulso Vcr ---11 de aislación Tensión resistida a 50 Hz 1’ V ---12 Frecuencia nominal Hz 5013 Corriente nominal A ---14 Poder de corte (440 V) kA 3615 Límite electrodinámico kAcr ---16 Tiempo de corte ms ---17 Tiempo de cierre ms ---18 Limitación de corriente Si19 Número de operaciones a máx. capacidad de
ruptura
Nº ---
20 Contactos auxiliares NA-NC Nº 221 Accionamiento manual Sí
101
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
2.10.2 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
GABINETES, CANALIZACION, BARRAS, CONTROL Y SOPORTES
Tipo
Los tableros serán de tipo modular compuesto por un gabinete o columna. Serán aislados en aire
y podrá conducir en forma continua y permanente la corriente nominal correspondiente y resistir los
efectos de las corrientes de fallas sin que se produzcan deterioros.
Carpintería Metálica
El gabinete será para uso interior para los tableros ubicados en la Sala de Fuerza del Subsuelo y
de exteriores para los de Azotea, tanto los de fuerza motriz como los compensadores de factor de
potencia, sus dimensiones en base a elementos de fabricación normalizada.
Tendrá una sección en la parte superior destinada a las barras y un ducto lateral vertical para
contener el cableado de potencia de salida. El cableado de comando y control podrá ser conducido
por este conducto pero deberá separarse adecuadamente del cableado de potencia.
Estará provista en la cara superior, de cáncamos para el izaje en cantidad adecuada a su peso.
Los Tableros del Subsuelo irán montados de manera tal que el ingreso y salida de los cables de
alimentación desde transformadores y los cables de salida hacia tableros de Azotea, serán por la
parte superior y los de control por la columna de alimentación que corresponda.
La cara anterior en cambio, contará con puerta transparente. Internamente se dispondrán tapas
que oculten las partes bajo tensión y permitan ver y accionar los elementos de comando y control, y
colocar las identificaciones adecuadas.
Los Tableros de fuerza motríz para Aire Acondicionado de Azotea irán montados de manera tal
que el ingreso de los cables de alimentación desde los tableros de Aire Acondicionado de Subsuelo,
sean por la parte superior y los cables de salida a los Tableros de Compensación por la parte inferior.
Los de control por la columna de alimentación que corresponda, también por la parte inferior del
Tablero.
Los Tableros de Compensación irán montados de manera tal que el ingreso de los cables de
alimentación desde los tableros de Aire Acondicionado de Subsuelo, sean por la parte superior. Los
de control por la columna de alimentación que corresponda, también por la parte superior del Tablero
En el diseño de los tableros se deberán prever las aberturas de ventilación necesarias para
disipar el calor generado en su interior, en servicio normal. Se deberá garantizar la imposibilidad de
entrada de polvo e insectos por dichas aberturas dotando a las mismas de filtros adecuados.
Cada tablero llevará un revestimiento compuesto por paneles de chapa doblada de acero de 2mm
de espesor mínimo, pintados y horneados. El espesor de la pintura será de 70 micrones como
mínimo.
102
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Se ha previsto la instalación de cinco módulos más los conductos laterales de dimensiones
600x600x1800 mm. Estas medidas son indicativas, debiendo el proveedor adaptar las dimensiones a
su equipamiento y diseño. En los planos topográficos se brinda un detalle de la vista de frente de los
tableros.
Barras Principales
En la parte superior, estará el ducto destinado a las barras principales horizontales. Las barras
principales serán posicionadas y soportadas por dispositivos de material aislante y auto extinguible a
900ºC y 30 segundos, que darán la rigidez electrodinámica especificada, y pantallas de separación
para confinar porciones de ducto en correspondencia con cada columna, a fin de evitar la propagación
de un eventual arco eléctrico.
Las barras de potencia serán de cobre electrolítico según IRAM 2002, debidamente señalizadas
con colores. Se indicará en la memoria de cálculos, de que modo son compensados los esfuerzos
originados por dilatación térmica.
En el caso de los sistemas de corriente alterna, en las barras principales horizontales tendrán
barra de neutro, diseñada para una corriente nominal 50% de la corriente nominal de las fases. Estas
barras estarán dispuestas formando parte del juego de barras.
Las barras serán identificadas según IRAM de la siguiente manera:
R marrón, S negro, T rojo, N celeste y Tierra verde / amarillo.
Salida de Cables de control y comando.
El cableado de interconexión de comando y control irá por ductos verticales dentro del gabinete.
Los ductos tendrán como provisión normal los elementos de fijación para el cableado, de modo de
evitar esfuerzos sobre los terminales de los aparatos.
Compartimientos
Tendrán acceso por puerta frontal vidriada. Las puertas tendrán cierres en cantidad adecuada
según la altura de la misma para asegurar rigidez y estanqueidad.
Las placas o bandejas soportes de aparatos serán de chapa de acero plegada y tratada
superficialmente, con agujeros para la fijación de todos los componentes que es capaz de contener.
Condiciones de Diseño Eléctrico
Tendrá una bornera común para conducir las guirnaldas de entrada de los circuitos de comando y
control. Los bornes de esta bornera serán múltiples con puentes internos, de manera de conducir
ordenadamente los cables de entrada y salida.
Puesta a Tierra
La estructura autoportante, revestimiento, etc., es decir todas las partes metálicas sin tensión del
tablero se conectarán a un colector de tierra, que lo recorrerá en toda su longitud, formado por una
pletina rectangular de cobre de 150 mm2 de sección mínima.
103
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Este colector será conectado a la puesta a tierra de la instalación.
Identificación
En la tapa de cada compartimiento habrá un cartel de acrílico (blanco con letras negras)
atornillado, en el que estará grabado el correspondiente destino, según esquema unifilar
correspondiente.
Señalizaciones y Alarmas:
* Actuación protección de máxima corriente (1 alarma por entrada)
* Actuación de interruptor de salida
* Lámparas indicadoras de tensión
2.10.3 SALIDA DE CABLES DE POTENCIA
El cableado de salida de potencia se realizará por bandeja según Plano IE-09. Todas las partes
metálicas del ducto se conectarán a las barras de puesta a tierra de manera adecuada.
2.10.4 ELEMENTOS DE MANIOBRA, PROTECCION Y MEDICION
INTERRUPTORES EN TABLERO AIRE ACONDICIONADO SALA DE FUERZA
Deberán reunir las siguientes características:
- Interruptor limitador, corriente nominal: 1600 A.
- Tetrapolar.
- Tensión de empleo: 690 V.
- Protección electrónica selectiva: largo retardo + corto retardo + instantáneo.
- Poder de corte último (a 415 V): Igual o superior a 42 KA
- Medición de V, A, W, VAR, VA, Wh, VARh, VAh, Hz, Vcresta, Acresta, cos fi, máximos y
mínimos.
- Bobina mínima tensión.
- Construido bajo: IEC 60947 – 2.
2.11 Cables de alimentación en Baja Tensión – Transformadores – Tableros de Aire
Acondicionado Subsuelo
Los cables de baja tensión, que alimentación desde los Transformadores ubicados en la Ex
SET EPE hasta los tableros de Aire Acondicionados a montarse en la Salas de Fuerza TAA1 al TAA5,
serán provistos por la Contratista.
104
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
La alimentación a cada uno de los tableros principales, se realizará mediante cuatro ternas de
cables unipolares de 150 mm2 con dos neutros de 150 mm2, aislados, construidos de acuerdo a
Norma IRAM 2178 / 79 e IRAM 62266 y dispuestos sobre la bandeja con disposición coplanar,
adoptando la configuración de acuerdo a reglamentación vigente.
La acometida a los tableros se realizará por la parte superior de los mismos colocando
prensacables adecuados.
En sus extremos se colocarán terminales de cobre estañado por electrodeposición mediante
la utilización de herramienta hidráulica (tipo de compresión hexagonal).
Estos Cables deberán cumplimentar las PDTG del item 1.24 de la Etapa I
2.12 Construir cerco de protección con parantes y material desplegado pesado.
Se procederá de igual modo que item 1.26 de la Etapa I
2.13 Puesta a tierra instalaciones, elementos metálicos y cerco perimetral con fleje
de cobre.
Se procederá de igual modo que item 1.27 de la Etapa I
2.14 Provisión e instalación de tablero de alarma.
Se proveerá un tablero que dará señales sonoras y lumínicas de alarma cuando alguno de los
transformadores supere un umbral de temperatura previamente prefijada en las centrales térmicas de
los mismos. Estas señales indicarán el paso previo al desenganche del transformador sobrecalentado
que se producirá al superarse un segundo umbral de temperatura.
Las sirenas y luces se instalarán en el taller de mantenimiento y podrán replicarse en forma
remota en otro lugar del palacio a determinar.
2.15 Provisión e instalación de UPS.
Para la alimentación segura del tablero de alarmas se proveerá una UPS de 1 kVA de
potencia, monofásica, de doble conversión on line, que cumpla como mínimo con las siguientes
características:
Salida:
Voltaje: 220V +/- 2%
Frecuencia: +/- 50Hz
Forma de onda: senoidal pura
Distorsión armónica: THD < 3%
105
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Sobrecarga: 110% por 20 seg / 150% inmediata
Entrada:
Voltaje: 160 – 270 VAC
Frecuencia: 45 – 65 Hz
Corriente nominal: 4A
Corriente máxima: 5A
Tiempo de transferencia: < 4 mseg
Baterías:
Tipo: internas 12V – 7 Ah, selladas libres de mantenimiento
Autonomía: 15 minutos a media carga
Interfase de comunicación: RS 232
Protecciones: sobrecarga, cortocircuito, bajo voltaje baterías, etc.
Alarmas: descarga batería – batería baja – sobrecarga - falla
106
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
3.- ITEM Nro. 3
ETAPA III
3.1.- Conexión en forma definitiva TR1 y TR2 a TTA y TBTPG-S
Una vez terminadas las tareas de acondicionamiento de la Sala de Transformadores
TR3 al TR7, se procederá, a la desconexión de los alimentadores entre los transformadores TR1 y
TR2 y los tableros de baja tensión TGP-S y TTA. Los alimentadores se canalizarán en forma definitiva
por las bandejas provistas y montadas, citas en el punto 2.8, Plano IE-08.
Una vez efectuado el tendido por el recorrido definitivo, se procederá a acondicionar el
cableado y reconectar los tableros. Este ítem también incluye el retiro de las bandejas exteriores.
3.2.- Construcción de Cabinas en mampostería en Azotea para alojar tableros de Aº
Aº.
Cabina de fuerza de 3,55 x 1,30 m de dimensiones y 2,50 m de altura, construida en
mampostería de ladrillos comunes con revoque interior grueso y fino con terminación pintura fondo
fijador y latex interior (3manos), y exterior revoque zaotado hidrófugo bajo grueso cortado, fratazado y
fino a la cal, con terminación pintura fondo fijador y latex acrílica exterior (3 manos)
Toda la cabina se asentará sobre una banquina de hormigón porbre reforzado, que
asentará sobre la losa de hormigón de la azotea, debiéndose perfilar y demoler el contrapiso perlítico
existente. Dicha banquina tendrá un nivel sobre el nivel de piso terminado de la azotea de +0,10m
perfectamente nivelada, se deberá revocar completamente con mortero hidrófugo de cemento y arena
(1:3) y todo su perímetro de unión con el piso de azotea será perfectamente babetedo e
impermeabilizado con manta y pintura acrílica. Se deberán dejar los pases de losa requeridos por los
instaladores los cuales se definirán en obra.
A los 30 cm del NPT se ejecutará un vano de 40 x 10 cm para el ingreso y egreso de
cables y en el tabique interior un vano de 40 x 20 cm para comunicar mediante bandejas, el tablero de
aire acondicionado con el banco corrector del factor de potencia.
Techo de vigueta, con ladrillo cerámico, hormigón de pendiente, carpeta y membrana
hidrófuga ejecutada con manta y pintura acrílica, con mojinete de 20 cm en todo su perímetro, con
embudo y caño de desagüe. Piso interior elevado 0,10 mts nivel azotea, terminación con carpeta de
hormigón llaneado, babeteado en todo su perímetro con membrana hidrófuga simil al existente
Puerta con marco chapa Nº16 plegada tipo cajón con hojas doble chapa plegada con celosías, de
2,05 x 0,90 mts de dimensiones con cerradura y picaporte.
El habitáculo para el tablero de aire acondicionado contará con una puerta doble y otra
simple para alojar el banco de capacitores. La puerta doble tendrá una hoja (izquierda) con fijación a
marco por pasadores embutidos abajo y arriba, mientras que la otra hoja (derecha) tendrá picaporte
107
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
del tipo Sanatorio Grande calidad Currao o superior acabado bronce-platil con cerraduras de
seguridad del tipo doble paleta,tipo Acytra 101 o superior.-
Se proveerán y montarán dos electro ventiladores con termostato ambiente tipo Honeywell.
Según Plano IE-14
3.3.- Provisión y Montaje de Bandejas escalera 600 mm –Sala de Fuerza – TAºAº
Azotea - Azotea
Recorrido con inicio en Sala de Fuerza sobre los Nuevos TAºAº (tableros de Aire
acondicionados TAA1 al TT5), con doble bandeja tipo escalera para intemperie con tapas de 600 mm
de ancho, espesor de largueros de 2,5 mm, espesor de travesaños de 1,6 mm, 90 mm de alto y de
tramos de 3000 mm.
En el punto de remonte hacia la Azotea, se colocarán 2 bandejas paralelas en disposición vertical
Estarán soportadas por ménsulas colocadas cada 900 mm, tomadas de tirafondos..
Una vez éstas en la Azotea, se montarán sobre pilares de mampostería a construirse cada 150 cm y
en el punto de bifurcación (caja de ascensores lado Montevideo) una de las bandejas se dirigirá a la
Cabina correspondiente al TAA2 (ochava Montevideo y Moreno) y la restante a la Cabina
correspondiente al TAA3 (ochava Montevideo y Balcarce). Luego desde este último punto, con el
mismo ancho de bandeja (600 mm) su recorrido hasta la Cabina de la zona central de Balcarce,
donde se alojará el TAA4. TODAS las Bandejas sobre Azotea, llevarán TAPA.
Según Planos IE-08 – IE-09 – IE-013 – IE-013a
3.4.- Provisión y Montaje de Bandejas escalera 300 mm
Provisión y montaje de bandejas escaleras de 300 mm espesor 1,6 mm, sobre pilares
de mampostería a construirse cada 150 cm. Se construirán dos tramos: Uno empalmando con
reducción 600-300 la bandeja de 600 mm en la Cabina del TAA2 (ochava Montevideo y Moreno)
hasta la Cabina del TAA1 (ochava Pellegrini y Moreno). El tramo restante desde la Cabina TAA4 de la
zona central de Balcarce, hasta la Cabina del TAA5 (ochava Balcarce y Pellegrini). Según Planos IE-
013 – IE-013a
3.5 Tableros de Aire Acondicionados Azotea
CONSIDERACIONES GENERALES
a. Detalles Constructivos
Se trata de la provisión correspondiente a:
Tableros de Aire Acondicionado Azotea.
Una columna o armario, que constituye el Tablero Aire Acondicionado (TAA-ss) a ubicar
108
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
en el subsuelo del edificio. Como se muestra en el Plano EI – 11 Esquema de Fuerza, con
alimentación por medio de cables. El tablero será colocado en la Cabina de Azotea. Provistos de una
llave NS 1600 A – 25 kA
Compensación de Potencia Reactiva
Una columna o armario, que constituye el tablero de compensación de potencia
reactiva ubicado en la Azotea del edificio. “Plano EI – 11 Esquema de Fuerza, con alimentación por
medio de cables tablero TAA-azotea. El tablero será colocado en la Cabina de Azotea. Provistos de
un seccionador NS 630 A
Los esquemas que integran, en carácter de adjuntos, la presente Especificación
Técnica definen globalmente la provisión, pero el oferente tendrá presente que la misma será
completa con todo el material necesario para su correcto funcionamiento. Por lo tanto como mínimo
deberá formar parte del suministro lo siguiente:
La envoltura metálica en sí misma (gabinete), barras, aisladores, borneras, equipos de
maniobras, protección, alarmas, señalización, comando, medición, y todo otro equipamiento requerido
para que el conjunto de tableros conformen una integridad autosuficiente.
La provisión de los tableros deberá ser de fabricación standard de un proveedor
reconocido en el mercado.
La ingeniería asociada, memorias de cálculos, funcionales, multifilares y cableados de
los distintos paneles.
La puesta en servicio de la instalación.
Los dispositivos especiales necesarios para el transporte y manipuleo.
Los ensayos de recepción en fábrica.
Planos, protocolos de ensayos (cuando sean aceptados), manuales y demás
documentos de proyecto relacionados con su fabricación.
b. Condiciones Ambientales
Temperatura máxima del aire: 40 ºC.
Temperatura mínima: 0 ºC.
Altura sobre nivel del mar: inferior a 1000 m.
Humedad relativa máxima: saturación sostenida
Condiciones sísmicas: Zona (0) muy reducida.
c. Planillas de Datos Garantizados (PDG)
La planilla de datos garantizados (PDG) forma parte del pliego. En ella se indican dos
columnas, una con valores especificados y otra con valores garantizados. La columna
de los valores garantizados se completará independientemente que no se indique
109
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
ningún valor en la columna del valor especificado.
En los puntos j., k. y l. se dan los modelos de las mismas, los que deberán ser
completados en el momento de entrega de los tableros.
d. Normas de Aplicación
IRAM 2181
IRAM 2444
IEC 60439
e. Características mecánicas comunes a todos los tableros
Implantación: Interior
Espesor de la envoltura metálica: 2 mm Calibre Nro. 14 (mínimo)
Grado de protección: IP42
Temperaturas ambiente interior: -3/+30 ºC
Material de las barras colectoras: Cu
Dimensiones orientativas de cada columna:
Tablero de Aire Acondicionado Azotea
Ancho 600 mm
Profundidad 400 mm
Altura 1800 mm
Tablero de Banco de Capacitores Azotea
Ancho 600 mm
Profundidad 600 mm
Altura 1800 mm
Características eléctricas comunes a todos los tableros
Frecuencia nominal: 50 Hz.
Tensión nominal: 380/220Vca
Corriente nominal de barras colectoras (TAA): 1600 A
Corriente nominal de barras colectoras (Tableros compensación): 600A
Tensión de prueba 50 Hz, 1 minuto: 2 kVef.
Corriente de cortocircuito:
Corta duración térmica 50 kAef - Dinámica 125 kAcr
g. Ensayos
De tipo. Se adjuntarán protocolos de los siguientes ensayos, efectuados en laboratorios
reconocidos:
De calentamiento de barras, cables y contactos enchufables.
De elevación de temperatura.
110
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
De comportamiento frente a cortocircuitos
De verificación del grado de protección
De rutina (s/IEC 60439):
Se realizarán los siguientes ensayos:
De tensión aplicada a frecuencia industrial, en circuitos de potencia y de control.
De operación mecánica.
Verificación dimensional y visual
Cómputo de equipos, identificaciones.
Posición de orificios de fijación para bulones de anclajes.
Control de bornes de potencia y borneras de circuitos de corriente.
h. Transporte y Seguros
El lugar de recepción de los tableros es el subsuelo de los Tribunales Provinciales de
Rosario, siendo el fabricante del tablero el responsable del transporte y los seguros
correspondientes.
i. Montaje y Puesta en Servicio
En caso de no poder transportar los tableros como un conjunto el proveedor deberá
realizar el ensamble de las partes, haciéndose responsable del correcto
funcionamiento del conjunto.
El adjudicatario del presente renglón deberá disponer de la cantidad de personal que
considere conveniente el día de la puesta en servicio de las instalaciones
comprendidas en el presente pliego a los efectos de subsanar cualquier
inconveniente que sea de su competencia.
111
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
j. Planilla de Datos Garantizados Tableros
ÍTEM CONCEPTO UNIDADVALOR
ESPECIFICADO GARANTIZADO
1 Fabricante --- ---
2 País de fabricación --- ARGENTINA
3 Normas --- IRAM – IEC
4 Sistema modular --- Sí
5 Tipo --- Interior
6 Tensión nominal V 380
7 Calentamiento máximo de barras y contactos ºC 45
8 Nivel nominal Tensión resistida a impulso Vcr 8000
de aislación Tensión resistida a 50 Hz 1’ V 2500
9 Frecuencia nominal Hz 50
10 Duración nominal del cortocircuito S 1
11 Corriente nominal de cortocircuito a 380 V Ka 50
12 Corriente nominal de las barras principales A 630
13 Corriente de choque kAcr 50
14 Corriente nominal de la barra principal deneutro A 800
15 Sección barras principales (R, S, y T) Mm2
16 Sección barra principal de neutro Mm2 ---
112
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
k. Interruptores 630 A
ÍTEM CONCEPTO UNIDAD
VALOR
ESPECIFICADO GARANTIZADO1 Fabricante ---
2 País de fabricación --- ---
3 Normas --- IEC 947-2
4 Marca ---
5 Tipo ---
6 Número de polos --- 4
7 Medio extintor --- Aire
8 Secuencia nominal de operaciones --- O-CO
9 Comando ---
9.1 Manual --- Si
9.2 Motorizado --- Si
10 Calentamiento máximo ºC 40
11 Tensión nominal V 380
12 Nivel nominal Tensión resistida a
impulso
Vcr ---
de aislación Tensión resistida a 50 Hz
1’
V ---
13 Frecuencia nominal Hz 50
14 Corriente nominal A 630
15 Poder de corte (440 V) kA 42
16 Límite electrodinámico kAcr
17 Tiempo de corte Ms ---
18 Tiempo de cierre Ms ---
113
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
19 Número de operaciones a máx.
capacidad de ruptura
Nº ---
20 Resistencia de los contactos principales m ---
21 Resistencia de aislación entre bornes
abiertos
M ---
22 Tensión auxiliar en CA Vca 220
23 Tolerancia de la tensión auxiliar % +10 20
24 Potencia Cierre W ---
de bobinas Apertura W ---
25 Contactos auxiliares NA+NC Nº 5+5
26 Contactos auxiliares INSERTADO-
EXTRAIDO
Nº 3+3
27 Protección incorporada Si
28 Contactos aux. capacidad de corte 110
Vcc circuito L
A ---
29 Motor de Potencia del motor
eléctrico
W ---
Accionam. Tiempo de recarga S ---
Relé antibombeo --- Sí
Señalización mecánica
abierto-cerrado
--- Sí
30 Accesorios --- ---
Pantalla aislante (VO) --- ---
31 Pesos interruptor completo daN ---
114
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
l. Interruptores Limitadores de Corriente
ITEM CONCEPTO UNIDAD VALORESPECIFICADO GARANTIZADO
1 Fabricante ---2 País de fabricación ---3 Normas --- IEC 947-24 Marca ---5 Tipo ---6 Número de polos --- 47 Medio extintor --- Aire8 Calentamiento máximo ºC 409 Tensión nominal V 38010 Nivel nominal Tensión resistida a
impulso
Vcr ---
11 de aislación Tensión resistida a 50
Hz 1’
V ---
12 Frecuencia nominal Hz 5013 Corriente nominal A ---14 Poder de corte (440 V) kA 3615 Límite electrodinámico kAcr ---16 Tiempo de corte ms ---17 Tiempo de cierre ms ---18 Limitación de corriente Si19 Número de operaciones a máx. capacidad
de ruptura
Nº ---
20 Contactos auxiliares NA-NC Nº 221 Accionamiento manual Sí
115
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS GENERALES
GABINETES, CANALIZACION, BARRAS, CONTROL Y SOPORTES
Tipo
Los tableros serán de tipo modular compuesto por un gabinete o columna. Serán aislados en aire
y podrá conducir en forma continua y permanente la corriente nominal correspondiente y resistir los
efectos de las corrientes de fallas sin que se produzcan deterioros.
Carpintería Metálica
El gabinete será para uso exterior para los tableros ubicados en la Azotea, tanto los de fuerza
motriz como los compensadores de factor de potencia, sus dimensiones en base a elementos de
fabricación normalizada.
Tendrá una sección en la parte superior destinada a las barras y un ducto lateral vertical para
contener el cableado de potencia de salida. El cableado de comando y control podrá ser conducido
por este conducto pero deberá separarse adecuadamente del cableado de potencia.
Estará provista en la cara superior, de cáncamos para el izaje en cantidad adecuada a su peso.
Los Tableros del Subsuelo irán montados de manera tal que el ingreso y salida de los cables de
alimentación desde transformadores y los cables de salida hacia tableros de Azotea, serán por la
parte superior y los de control por la columna de alimentación que corresponda.
La cara anterior en cambio, contará con puerta transparente. Internamente se dispondrán tapas
que oculten las partes bajo tensión y permitan ver y accionar los elementos de comando y control, y
colocar las identificaciones adecuadas.
Los Tableros de fuerza motríz para Aire Acondicionado de Azotea irán montados de manera tal
que el ingreso de los cables de alimentación provenientes desde los tableros de Aire Acondicionado
de Subsuelo, sean por la parte superior y los cables de salida a los Tableros de Compensación por la
parte inferior. Los de control por la columna de alimentación que corresponda, también por la parte
inferior del Tablero.
En el diseño de los tableros se deberán prever las aberturas de ventilación necesarias para
disipar el calor generado en su interior, en servicio normal. Se deberá garantizar la imposibilidad de
entrada de polvo e insectos por dichas aberturas dotando a las mismas de filtros adecuados.
Cada tablero llevará un revestimiento compuesto por paneles de chapa doblada de acero de 2mm
de espesor mínimo, pintados y horneados. El espesor de la pintura será de 70 micrones como
mínimo.
Se ha previsto la instalación de cinco módulos más los conductos laterales de dimensiones
600x600x1800 mm. Estas medidas son indicativas, debiendo el proveedor adaptar las dimensiones a
su equipamiento y diseño. En los planos topográficos se brinda un detalle de la vista de frente de los
116
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
tableros.
Barras Principales
En la parte superior, estará el ducto destinado a las barras principales horizontales. Las barras
principales serán posicionadas y soportadas por dispositivos de material aislante y auto extinguible a
900ºC y 30 segundos, que darán la rigidez electrodinámica especificada, y pantallas de separación
para confinar porciones de ducto en correspondencia con cada columna, a fin de evitar la propagación
de un eventual arco eléctrico.
Las barras de potencia serán de cobre electrolítico según IRAM 2002, debidamente señalizadas
con colores. Se indicará en la memoria de cálculos, de que modo son compensados los esfuerzos
originados por dilatación térmica.
En el caso de los sistemas de corriente alterna, en las barras principales horizontales tendrán
barra de neutro, diseñada para una corriente nominal 50% de la corriente nominal de las fases. Estas
barras estarán dispuestas formando parte del juego de barras.
Las barras serán identificadas según IRAM de la siguiente manera:
R marrón, S negro, T rojo, N celeste y Tierra verde / amarillo.
Salida de Cables de control y comando.
El cableado de interconexión de comando y control irá por ductos verticales dentro del gabinete.
Los ductos tendrán como provisión normal los elementos de fijación para el cableado, de modo de
evitar esfuerzos sobre los terminales de los aparatos.
Compartimientos
Tendrán acceso por puerta frontal vidriada. Las puertas tendrán cierres en cantidad adecuada
según la altura de la misma para asegurar rigidez y estanqueidad.
Las placas o bandejas soportes de aparatos serán de chapa de acero plegada y tratada
superficialmente, con agujeros para la fijación de todos los componentes que es capaz de contener.
Condiciones de Diseño Eléctrico
Tendrá una bornera común para conducir las guirnaldas de entrada de los circuitos de comando y
control. Los bornes de esta bornera serán múltiples con puentes internos, de manera de conducir
ordenadamente los cables de entrada y salida.
Cableado Interno
El cableado de los circuitos de control no menores a 1,5 mm2 y para los circuitos amperométricos
se hará con secciones no menores a 4 mm2.
En cada uno de los tableros que se especifican, se hará un cableado de alarmas y/o señalización,
117
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
a razón de un contacto seco por cada alarma o señalización.
Los puntos de salida de mediciones, alarmas y señalizaciones de compartimientos que deben
exportar esas señales, serán llevados a bornera frontera de control. Los conductores serán unipolares
del tipo cuerda flexible, no propagantes de llama, con aislación para 1 kV de PVC. El cableado de
control se dispondrá en mangueras perfectamente conformadas y atadas con precintos plásticos, o
dispuestos en cablecanales.
Los extremos de todos los cables tendrán terminal indentado y estarán identificados de manera
indeleble. Los conductores no tendrán empalmes ni conexiones en T. El acceso de los cables
exteriores al tablero será por la parte inferior del mismo. Deberá ser posible asegurarlos a la parte fija
de la estructura autoportante del tablero para evitar que cuelguen de las conexiones.
Las acometidas de cables exteriores a cada una de las salidas se conectarán en una bornera de
potencia dispuesta en forma adecuada en la parte inferior de cada columna de tablero, o a la bornera
de potencia de cada aparato de maniobra según la sección del cable de acceso o la practicidad en la
ejecución, utilizando para ello el ducto de cables vertical colector de todos los cubículos de la
columna, previsto en la misma para tal fin. Será posible acceder a este ducto con el tablero en
servicio, para lo cual deberán adoptarse las medidas de seguridad necesarias.
Puesta a Tierra
La estructura autoportante, revestimiento, etc., es decir todas las partes metálicas sin tensión del
tablero se conectarán a un colector de tierra, que lo recorrerá en toda su longitud, formado por una
pletina rectangular de cobre de 150 mm2 de sección mínima.
Este colector será conectado a la puesta a tierra de la instalación.
Identificación
En la tapa de cada compartimiento habrá un cartel de acrílico (blanco con letras negras)
atornillado, en el que estará grabado el correspondiente destino, según esquema unifilar
correspondiente.
Señalizaciones y Alarmas:
* Actuación protección de máxima corriente (1 alarma por entrada)
* Actuación de interruptor de salida
* Lámparas indicadoras de tensión
3.6 Tablero de Compensación de Reactiva
Los capacitores deberán ser capaces de soportar una tensión nominal mínima de 480 V.
Como se enumeró anteriormente, en el Plano EI – 11 se encuentra el diagrama unifilar de la
compensación reactiva.
Como se puede apreciar, consta de una simple barra. Su interruptor principal se encuentra
118
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
dentro del tablero.
La alimentación del tablero se hará mediante tres ternas de cables de 120 mm2 Cu que serán
reutilizados de la alimentación del tablero principal actual, los mismos ingresarán al tablero por su
parte superior debiéndose prever un ducto lateral que canalice la acometida.
La potencia de cortocircuito de diseño del tablero y de la totalidad de sus componentes es de
25 kA.
La presencia de tensión en las barras deberá estar debidamente señalizada mediante ojos de
buey u otro sistema visible que facilite el mantenimiento.
Se ha previsto conectar 360 kVAr en cada barra, dados a una tensión de 380 V en seis pasos
controlados por un relé cofimétrico programable.
Cada paso se protegerá en forma independiente con fusibles NH,
La conexión y desconexión de los capacitores se realizará a través de contactores adecuados a la
función que cumplen.
Listado de Componentes:
Entradas de alimentaciones:
* Ingreso directo a barras
Salidas a capacitores:
* Fusibles NH + Contactor.
Capacitores:
* Banco integrado por seis pasos de 60 kVAR, con un total de 360 kVAR
Relé cofimétrico:
* Rele cofimétrico de doce pasos
3.7.- Cables de alimentación Aires ACONDICIONADO – TAAS a TAAA
Provisión y tendido de cables de baja tensión LSOH tipo afumex, por sistema de bandejas
descriptas en los ítems 3.3 y 3.4, desde tableros de Aire Acondicionados en Sala de Fuerza hasta los
Tableros de Aire Acondicionado ubicados en las Cabinas en Azotea..
La alimentación se realizará cables unipolares de 120 mm2, aislación xlpe, construidos de acuerdo a
Norma IRAM 2178 / 79 e IRAM 62266 adoptando la configuración de acuerdo a reglamentación
vigente.
La acometida a los tableros se realizará por la parte superior de los mismos colocando
prensacables adecuados.
En sus extremos se colocarán terminales de cobre estañado por electrodeposición
mediante la utilización de herramienta hidráulica (tipo de compresión hexagonal). Estos Cables
deberán cumplimentar las PDTG incluidas en este ítem.
119
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
El tendido entre Tableros de Sub Suelo y Azotea, se efectuará con la configuración,
cantidades y secciones de cables que se detallan a continuación:
c) LS0H afumex 3x4x(1x120)+(2x1x120)mm2) desde Tablero A°A° N°2 Sub Suelo a Tablero A°A°
N° 2 Azotea
d) LS0H tipo afumex 3x4x(1x120)+(2x1x120)mm2) desde Tablero A°A° N°3 Sub Suelo a Tablero
A°A° N° 3 Azotea
e) LS0H tipo afumex 3x4x(1x120)+(2x1x120)mm2) desde Tablero A°A° N°4 Sub Suelo a Tablero
A°A° N° 4 Azotea Según Planos IE-09 – IE-13 – IE-13a.
3.8.- Cables de alimentación Aires Acondicionados – TAAS a TAAA
Provisión y tendido de cables de baja tensión LSOH tipo afumex, por sistema de bandejas
descriptas en los ítems 3.3 y 3.4, desde tableros de Aire Acondicionados en Sala de Fuerza hasta los
Tableros de Aire Acondicionado ubicados en las Cabinas en Azotea..
La alimentación se realizará cables unipolares de 150 mm2, aislación xlpe, construidos de acuerdo a
Norma IRAM 2178 / 79 e IRAM 62266 adoptando la configuración de acuerdo a reglamentación
vigente.
La acometida a los tableros se realizará por la parte superior de los mismos colocando
prensacables adecuados.
En sus extremos se colocarán terminales de cobre estañado por electrodeposición mediante
la utilización de herramienta hidráulica (tipo de compresión hexagonal). Estos Cables deberán
cumplimentar las PDTG incluidas en este ítem.
El tendido entre Tableros de Sub Suelo y Azotea, se efectuará con la configuración,
cantidades y secciones de cables que se detallan a continuación:
f) LS0H afumex 3x4x(1x150)+(2x1x150)mm2) desde Tablero A°A° N°1 Sub Suelo a Tablero A°A°
N° 1 Azotea.
g) LS0H tipo afumex 3x5x(1x150)+(3x1x150)mm2) desde Tablero A°A° N°5 Sub Suelo a Tablero
A°A° N° 5 Azotea
Según Planos IE-09 – IE-13 – IE-13a.
NOTAS IMPORTANTES:
a) Los oferentes deberán presentar de manera obligatoria y como causal de desestimación, una
Planilla de Análisis de Precios de todos los rubros especificados en el presente pliego, de modo
que contengan cada uno de los items y sub- items, donde se indique por cada concepto la Unidad
120
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
de Medida, Precio Unitario y Precio Total del sub-item, del ítem y Total Final de la obra, con
indicación de las incidencias porcentuales de cada uno. La misma se encuentra a tal fin en el
ANEXO 3 A . Asimismo deberá acompañar un Plan de Trabajos ajustado a tiempo real de avance
e inversión de obra.-
b) La propuesta deberá contener de manera obligatoria toda la folletería y/o muestras necesarias en
las cuales se especifiquen la denominación comercial, tipología, cualidades técnicas, detalles,
materialidad, etc. de los sistemas, artículos o materiales propuestos para la ejecución de los rubros
que componen el presente, salvo en los casos puntuales donde se hace referencia a marcas
específicas (del tipo...), en los cuales el oferente cotizará lo requerido en el presente pliego.
c) Cualquier incumplimiento de las menciones precedentes podrá ser causal de desestimación de la
oferta o suspensión de las actividades por responsabilidad exclusiva de la Contratista, según
corresponda.
d) La Contratista está obligada a designar, previo al inicio de obra, un profesional con título habilitante
(Ing. Electricista, Técnico Electricista) con la finalidad de ejercer la Conducción Técnica en forma
permanente y exclusiva para la obra, con dedicación exclusiva durante el período de ejecución de la
obra.
121
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Visita de obra: se programa por la Oficina Técnica de estos Tribunales Visita de Obra para los días
28 de Setiembre – 5 y 12 Octubre de 2017 a las 10 horas. Será de carácter obligatorio y causal de
desestimación de la oferta, debiéndose dejar constancia sita en esa oficina, de la razón social,
domicilio legal y real de la empresa, teléfono, nombre y DNI del representante de la misma que
realiza la visita. Dicha constancia deberá adjuntarse al pliego licitatorio.
CONSULTAS TECNICAS : Ing. Constructor Emilio Barros, Ing. Civil Jorge Suárez Mónaco o Arq.
Mario Martina, días Lunes a Viernes en el horario de 9 a 11 horas en la Oficina Técnica de la Corte
Suprema de Justicia de los Tribunales de Rosario. Calle Balcarce 1651 o telefónicamente al número
4721700/05 interno 4668.-
Arq. Mario Martina Ing. Jorge Suárez Mónaco
Ing. Emilio César Barros
OFICINA TECNICA DE ARQUITECTURA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TRIBUNALES PROVINCIALES DE ROSARIO
122
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
PARTE III
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
123
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
1. PAUTAS COMUNES A TODOS LOS RENGLONES
1.1. REGLAMENTACIONES, NORMAS, PERMISOS E INSPECCIONES
1.2. DOCUMENTACION DE PROYECTO
1.3. MEDIDAS DE SEGURIDAD
1.3.1 ALCANCE1.3.2. SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO1.3.3. DOCUMENTACION.1.3.4. OBRADORES / COMEDORES / SANITARIOS1.3.5. HERRAMIENTAS, MAQUINAS y EQUIPOS1.3.6 TRABAJOS EN ALTURA1.3.7. SEÑALIZACION1.3.8. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (E.P.P.)1.3.9. PROTECCIÓN GRUPAL1.3.10. EQUIPOS INDUSTRIALES1.3.11. PRODUCTOS QUIMICOS1.3.12. INCUMPLIMIENTOS
1.4. LIMPIEZA PERMANENTE
1.5. DAÑOS Y DETERIOROS AL PALACIO
1.6. DEL PERSONAL DE OBRA
1.7. REPRESENTANTE TECNICO
1.8. PLAN DE TRABAJOS
2. TAREAS PREPARATORIAS
2.1. OBRADOR
2.2. TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, CARGA Y DESCARGA DE
MATERIALES
2.3. ANDAMIOS Y VALLAS DE PROTECCION
2.4. PLANOS DE OBRA Y CONFORME A OBRA
2.5. LUGAR DE LA INSTALACION
2.6. MUESTRAS, ENSAYOS Y RECEPCION
2.7. LIMPIEZA PERMANENTE
3. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES ELECTRICOS
3.1. GENERALIDADES
3.2. CAÑERÍAS
124
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
3.4. CAJAS DE PASE Y DERIVACIÓN
3.5. CAJAS DE SALIDA
3.6. BANDEJAS PORTACABLES
3.7. CONDUCTORES
3.8. TABLEROS
3.9. MARCAS SUGERIDAS
4. TRABAJOS DE ALBAÑILERIA
4.1. DEMOLICIONES
4.2. MAMPOSTERIA
4.3. MUROS DE LADRILLOS COMUNES
4.4. REVOQUES
4.5. ABERTURAS
4.6. PISOS
4.7. PINTURA
125
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
1. PAUTAS COMUNES A TODAS LAS TAREAS
Los trabajos a realizar por el Contratista en lo referente a instalaciones eléctricas dentro del
Edificio del Palacio de los Tribunales Provinciales de la ciudad de Rosario, se deberán ejecutar
dentro de un marco general en el que se describirán; normas, documentación, ensayos y se
detallarán las características técnicas de los materiales a utilizar.
El palacio constituye, en sí mismo, un edificio de valor singular dentro del conjunto de edificios
de alto valor arquitectónico – histórico de la ciudad de Rosario. Por lo tanto, toda acción que el
Contratista efectúe sobre el mismo con motivo de realizar los trabajos adjudicados a partir de la
presente Licitación, deberá respetar estrictamente lo especificado y “aplicar las reglas del buen
arte” salvaguardando lo citado precedentemente.
Los trabajos, incluyen la provisión de: mano de obra, materiales, equipos, elementos de
protección, canalización y cableado, necesarios para completar las instalaciones eléctricas
conforme a su fin, incluyendo además todo aquel material menor o accesorios que aún sin estar
expresamente especificados o indicados en planos, sean necesarios para el correcto
funcionamiento del sistema.
Se considera que la instalación existente no deberá impedir el avance de los trabajos, para lo
cual el Contratista deberá solucionar cualquier inconveniente o daño preexistente en la misma.
1.1. REGLAMENTACIONES, NORMAS, PERMISOS E INSPECCIONES
Reglamentaciones: las instalaciones cumplirán con la reglamentación para Instalaciones
Eléctricas de la Asociación Electrotécnica Argentina (última edición), EPE y toda otra
reglamentación vigente que existiera para las instalaciones previstas en el edificio.
Normas: Las Normas de Aplicación serán las IRAM y cuando éstas no contemplen alguna
situación serán aplicables las normas IEC.
Permisos: La Inspección de Obra será la responsable de otorgar las autorizaciones para las
distintas tareas coordinando con otros Contratistas y ocupantes de las áreas de trabajo.
Inspecciones: para todos los materiales que deba proveer la Contratista, deberá solicitar la
aprobación a Inspección de Obra, la cual determinará en qué casos se realizarán ensayos de
calidad previos a la entrega de los mismos, en los casos que se efectúen estos ensayos se dejará
constancia escrita mediante los correspondientes “Certificados de Ensayo” los que serán
conformados luego de verificar el cumplimiento de las normas de fabricación y particulares del
pliego por el fabricante, la Contratista y la Inspección de Obra.
La Inspección de Obra podrá solicitar un cambio en el proyecto y el Contratista, a su vez
aceptarlo, ante aquellas situaciones en las que una nueva opción técnica se considere mejor
126
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
solución por no afectar la estética, el estilo arquitectónico, la salvaguarda de materiales y objetos
de valor, sobre todo en los accesos, salones principales, escaleras, balaustres y solados.
1.2. DOCUMENTACION DE PROYECTO
Antes de someter su propuesta y en un plazo no superior a los 7 días posteriores a la fecha
de la visita a obra, la Contratista deberá poner en conocimiento de la Inspección de Obra sobre
cualquier error observado en planos y/o cálculos, especificaciones, contradicciones u omisiones.
También deberá someter antes del vencimiento señalado cualquier cambio requerido por leyes o
disposiciones reglamentarias oficiales vigentes en el lugar de emplazamiento de la obra
proyectada. De considerarse pertinentes tales observaciones, la Inspección de Obra incorporará
las disposiciones necesarias a la documentación de licitación poniendo en conocimiento de las
mismas a todos los oferentes.
Una vez aclarados los eventuales errores u observaciones, si es que este tuviera lugar, se
considerará que la Contratista conoce en todos sus términos los pliegos y planos, no teniendo
derecho posterior a reclamo de ningún tipo.
Los planos de ingeniería básica para obra muestran en forma esquemática la disposición y
diseño general de las instalaciones. Las líneas principales y conexiones están indicando la
posición aproximada de su tendido.
Además será obligación del Contratista mantener en obra el plano original en papel de copia,
en el cual se irán volcando todas las modificaciones que se sucedieran y a medida que éstas
ocurran y sean autorizadas por la Inspección de Obra, mediante orden de servicio.
Queda entendido que cualquier aprobación de planos quedará de hecho desautorizada y los
renglón s correspondientes rechazados, si posteriormente a dicha aprobación no se alcanzaran
los fines requeridos en relación a la calidad de los materiales y mano de obra o cualquier otro
requisito que se considere necesario.
La solicitud de aprobación de cualquier propuesta efectuada por la Contratista no lo excluirá
de la responsabilidad de lograr el propósito que persiguen las especificaciones.
La aceptación por la Inspección de Obra de cualquier sustitución de elementos a pedido de la
Contratista será considerada como una concesión a favor de la misma y cualquier incremento del
costo originado por sustituciones aprobadas será de su exclusiva responsabilidad.
1.3. MEDIDAS DE SEGURIDAD
1.3.1 ALCANCEEs aplicable a todas las Empresas Contratistas y Sub-Contratistas, que ejecuten obras,
actividades y servicios en las instalaciones dependientes de la Corte Suprema de Justicia de
127
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Santa Fe o en las locaciones en que se realicen tareas por contratación de la misma.
Las empresas cotizantes deberán prever los elementos necesarios para el cumplimiento de
las especificaciones detalladas en la presente, a fin de cumplimentar requisitos legales,
excepto que específicamente se establezca lo contrario.
1.3.2. SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJOLa empresa deberá contar con un Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo. El mismo
podrá ser interno o externo a consideración de la empresa. Deberá estar dirigido por un
profesional universitario según lo establecido en el Decreto 1338/96.
El profesional universitario deberá estar matriculado en el Colegio Profesional
correspondiente.
La Empresa deberá elaborar una nota de presentación del profesional a cargo del servicio,
donde constará el nombre, número de documento y matrícula del profesional y estará firmada
por el responsable de la empresa y el profesional.
El Profesional deberá mantener la Gestión de Seguridad de la Empresa documentada,
ordenada y actualizada, según la legislación vigente.
Cuando sea necesario por la cantidad de personal involucrado o los riesgos potenciales en
obra, el profesional será asistido por Técnicos en Higiene y Seguridad en el Trabajo de
acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1338/96, los que deberán estar matriculados en el
Colegio de Técnicos respectivo.
La presencia en obra del Profesional a cargo de Servicio de Higiene y Seguridad de la
empresa, deberá ser la establecida en el Dec 1338/96, o lo que determine el servicio de
Higiene y Seguridad del Comitente, dependiendo de los Riesgos en obra.-
1.3.3. DOCUMENTACION.
a.- ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO (A.R.T.)
Certificado de cobertura de la ART con Cláusula de No Repetición y nómina del
personal
b.- SEGUROS
Seguro de accidentes personales para titulares, monotributistas y personal sin relación
de dependencia que realicen actividades en obra.-
c.- PROGRAMA DE SEGURIDAD
128
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Previo al inicio de las tareas la Empresa deberá presentar un Programa de Seguridad
que contemple todas las etapas de la obra, firmado por el responsable del servicio de
Higiene y Seguridad en el Trabajo y aprobado por la Aseguradora de Riesgos de
Trabajo (A.R.T.) contratada por la Empresa.
El Programa de Seguridad deberá estar acompañado por el correspondiente Aviso de
Inicio de Obra con constancia de recepción de la ART.
d.- METODO SEGURO DE TRABAJO
El responsable del servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la empresa,
efectuará un relevamiento de los peligros y riesgos de las tareas a desarrollar y
procederá a la elaboración de un Método Seguro de Trabajo, donde se analizará cada
paso de las tareas con los riesgos generales y específicos existentes, las medidas de
control y los elementos de protección personal requeridos. Este Método Seguro de
Trabajo deberá estar firmado por el profesional responsable del servicio de Higiene y
Seguridad y el Responsable de Obra de la Empresa y registro de capacitación
específico a todo el personal involucrado en las tareas de la obra.
e.- CAPACITACION
Programa de Capacitación durante toda la ejecución de la obra.
Constancias de Capacitación de pre-Ingreso y periódicas, en temas de Higiene y
Seguridad, dictadas a todo el personal de obra
f.- TELEFONOS DE EMERGENCIA Y CENTROS DE ATENCION
Cartelería visible conteniendo: Teléfonos del Servicio de Emergencia y del Centro de
Atención de accidentados con dirección de este último.
g.- EXAMENES MEDICOS
Constancia de exámenes médicos del personal:
*Operarios de obra: revisación médica completa con examen clínico, audiometría,
electrocardiograma, agudeza visual, análisis de laboratorio
*Operadores de equipos industriales, de izado, trabajos en altura y tareas
eléctricas: además de los exámenes anteriores, electroencefalograma y psico-
diagnóstico.
1.3.4. OBRADORES / COMEDORES / SANITARIOS
129
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Los obradores deberán estar identificados con el nombre de la empresa y ubicados en el
sector que el comitente designe para tal fin.-
En el interior de los obradores solo se podrá depositar las Máquinas, Herramientas, elementos
y materiales propios de las tareas a ejecutar.
Contarán con recipientes en cantidad y capacidad suficiente para los residuos generados
durante las tareas.
Para la Instalación Eléctrica debe disponer de un tablero eléctrico general, el cual contará con
Interruptor Diferencial, Interruptor Termo-magnético y Puesta a Tierra.
Deberá proveer de áreas e instalaciones adecuadas para ser utilizadas como comedores, no
pudiendo utilizarse para ello los obradores, contando con dispensadores de agua fría y
caliente, apta para consumo humano.
1.3.5. HERRAMIENTAS, MAQUINAS y EQUIPOSLa empresa deberá contar con las herramientas, máquinas y equipos en cantidad suficiente
para las tareas que deban realizar, las que deberán estar en perfecto estado de uso y
conservación, no admitiéndose elementos defectuosos que puedan generar riesgos para las
personas que las utilizan.
Todos los tableros eléctricos de obra se encontrarán en adecuado estado de conservación
con protección Termo-Magnética, Disyuntor Diferencial, Puesta a Tierra y Tomacorrientes de
calidad adecuada e identificados con el nombre de la empresa.
1.3.6 TRABAJOS EN ALTURASe deberá proveer al personal de todos los Elementos de Protección Personal necesarios
para la ejecución de trabajos en altura.-
Se deberán implementar todos los medios necesarios para establecer Condiciones Seguras
de Trabajo, tanto para los accesos a los sectores, movimientos de desde y hacia los sectores
y la ejecución propia de las tareas.-
Los arnés de seguridad, escaleras, caballetes, andamios, balancines, tablones y/o silletas,
deben ser normalizados y encontrase en perfectas condiciones de uso y conservación.-
Está totalmente prohibido el uso de cualquier elemento o estructura improvisada para la
ejecución de trabajos en altura.-
Los trabajos en altura deberán estar directamente supervisados por el responsable de obra.-
1.3.7. SEÑALIZACIONSe deberán señalizar convenientemente todas las áreas que impliquen un potencial peligro
para las personas que circulen por las mismas o en proximidad a ellas.-
130
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
El servicio de Higiene y Seguridad del Comitente, evaluará las señalizaciones colocadas,
podrá solicitar ampliaciones o mejoras de las mismas si a su criterio no fueran eficientes.-
Se utilizarán los métodos más adecuados a cada situación, como ser: cerramientos, cintas,
carteles, balizas, cadenas, sirenas, señaleros, banderas, etc.
1.3.8. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (E.P.P.)La empresa debe proveer a su personal de todos los E.P.P. acorde a los riesgos detectados
en el análisis de tareas y aquellos que sean de utilización obligatoria en obra.
Todo el personal deberá estar capacitado en la utilización y mantenimiento de los E.P.P..
Los E.P.P. deben cumplir con la norma IRAM específica para cada caso.
Los arneses de seguridad para protección de caídas deben ser del tipo paracaidista con doble
cola de amarre.
La empresa deberá proveer además ropa de trabajo adecuada, confeccionada en material
acorde al tipo de tareas y clima. La ropa de trabajo debe mantenerse en buen estado de
conservación y contará con la identificación de la empresa en el bolsillo izquierdo y espalda
de la camisa y/o campera
Todo el personal debe contar con una tarjeta de identificación, provista por la empresa, con
los siguientes datos: nombre de la empresa, nombre y apellido del trabajador, documento,
grupo sanguíneo y fotografía.
1.3.9. PROTECCIÓN GRUPALSe deberán implementar todos los medios necesarios para la protección de todas las
personas que tengan relación directa o indirecta con los trabajos en obra, como así también a
terceros no involucrados.-
Se deberá delimitar la zona de trabajo, donde la inspección indique, mediante barandas,
protecciones, bandejas, cerramientos, etc.-
1.3.10. EQUIPOS INDUSTRIALESLa operación de equipos industriales (auto-elevadores, grúas, elevadores hidráulicos, etc.)
será realizada por personal entrenado y capacitado convenientemente. Los operadores
deberán poseer licencia de conductor para maquinaria industrial no agrícola y calificación
realizada por ente de reconocida competencia.
Los equipos deberán poseer una certificación anual emitida por un ente de reconocida
competencia.
Los equipos contarán con todos sus implementos en buen estado de uso y conservación
(luces, instrumental, sistema de frenos, ruedas o elementos para el traslado, balizas, alarmas,
131
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
asientos, vidrios, espejos retrovisores, cinturones de seguridad, etc.).
1.3.11. PRODUCTOS QUIMICOSLos productos químicos utilizados en obra, deberán estar adecuadamente almacenados en
lugares seguros y acordes a las características de peligrosidad de cada uno de ellos.
En la obra deberá contarse con las hojas de datos de seguridad de todos los productos
químicos utilizados.
El personal que manipule estos productos deberá recibir la capacitación sobre riesgos propios
del manipuleo y medidas a adoptar en caso de emergencias.
1.3.12. INCUMPLIMIENTOSLos Tribunales Provinciales estarán facultados para llevar a cabo las AUDITORIAS de
HIGIENE y SEGURIDAD que estime necesarias, mediante la Inspección de Obra y/o los
Profesionales de Higiene y Seguridad designados, a los fines de verificar el adecuado
cumpliendo por parte de la Contratista de todas las obligaciones fijadas en las
reglamentaciones vigentes.
La falta de cumplimiento a las normativas de Higiene y Seguridad en obra, darán lugar a la
aplicación de sanciones, las cuales podrán llegar a la suspensión de las actividades hasta
tanto se realicen las mejoras solicitadas por la Inspección de Higiene y Seguridad del
Comitente y la aplicación de multas de hasta el 1 por mil del valor total del renglón
correspondiente.
1.4. LIMPIEZA PERMANENTE
Es responsabilidad de la empresa que realiza las tareas de obras y/o servicios mantener
adecuado estado de orden y limpieza en forma permanente. Los lugares de trabajo deberán
dejarse en idénticas condiciones en que fueron recibidos.
El orden y la limpieza serán consideradas actividades fundamentales y muy necesarias,
convirtiéndose en una responsabilidad individual de cada persona que trabaja en la obra.
Las áreas de trabajo, pasillos, escaleras y toda otra área deben mantenerse libres de
suciedad o desechos.
Las áreas de almacenamiento deben mantenerse limpias y los materiales deberán estar
ordenados adecuadamente y almacenados en forma segura.
Las zonas de circulación de personas deben mantenerse libre de polvillo de obra y/o suciedad,
despejadas de equipos, obstrucciones y materiales que puedan ocasionar accidentes o lesiones.
La empresa deberá proveer contenedores para residuos en cantidad suficiente para contener la
generación diaria de los mismos. Estos contenedores estarán bien identificados, limpios y
132
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
señalizados. Los residuos deberán ser dispuestos diariamente, prohibiéndose la acumulación de
los mismos de una jornada a la siguiente.
1.5. DAÑOS Y DETERIOROS AL PALACIO
La contratista será directamente responsable de las consecuencias de todo daño o deterioro
causado por impericia o falta de previsión en la ejecución de las tareas contratadas, debiendo
proceder inmediatamente a su reparación total y acabada a satisfacción de la Inspección de Obra.
1.6. DEL PERSONAL DE OBRA
a.- Identificación del Personal de Obra (Propio y Subcontratado).
La Contratista deberá mantener en cada etapa de la obra, y por rubros, un listado del
personal permanentemente actualizado, al cual adjuntará sus datos personales y una fotografía
digital del rostro tamaño carnet, a color. Se indicará expresamente: Nombre y Apellido; D.N.I; y
A.R.T y nro. de póliza. De este listado y en soporte digital (C.D.) deberá entregarse una copia a la
Inspección de Obra, el cual se deberá actualizar permanentemente.-
Asimismo, tendrá permanentemente exhibido una Credencial de Identificación plastificada, donde
figure su nombre y apellido completos, DNI, edad, gremio o rubro en el que se desempeña, y su
calificación laboral, y en el costado superior izquierdo una fotografía digital igual a la exhibida en el
listado. Claramente se mencionará el nombre de la Contratista y la obra de referencia
“Remodelación Instalaciones Eléctricas” Dicha credencial deberá mantenerse en buenas
condiciones y ser legible durante todo el transcurso de las obras, debiéndose reemplazar toda vez
que fuere necesario.
b. Ingreso y Egreso del Personal a Obra.
El personal afectado a la presente obra ingresará todos los días por la entrada de calle Balcarce
en el horario de 06:45 hs. a 07:30 hs. registrándose en un libro de asistencia diaria que a tal fin
se habilitará y controlará con la Guardia Policial del Palacio de Tribunales, a quien le deberá
exhibir la Credencial de Identificación cada vez que lo haga. No se admitirán ingresos fuera de
esos horarios y registrarán su salida cumplida la jornada laboral del mismo modo por calle
Balcarce.-
c.-Vestimenta del Personal.
Todo el personal de obra, deberá contar con vestimenta adecuada. Se dotará a cada operario de
dos mudas completas, y un par de botines. La ropa de trabajo del mismo y su equipo deberán ser
los apropiados para el rubro en que se desempeñe. Deberá leerse claramente en la espalda el
nombre de la empresa Contratista o Sub-Contratista. Todo el personal deberá usar el casco y
botines de trabajo reglamentarios. Se multará a la Contratista por la permanencia de personal con
133
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
el torso descubierto. En la camisa del uniforme de trabajo deberá abrocharse la Credencial de
Identificación. La indumentaria deberá estar completamente limpia y sana al comenzar cada
jornada debiendo ser reemplazada en caso contrario.
1.7. REPRESENTANTE TÉCNICO.
El Contratista está obligado a designar un Representante Técnico, con presencia permanente
en la obra, quien realizará las tareas de conducción técnica de la misma y será único interlocutor
válido para con la Inspección de Obra. La designación de dicho profesional deberá hacerse
conjuntamente con la Oferta Licitatoria, y deberá consignar los antecedentes laborales con que
cuenta el mismo. Se tomarán en cuenta los antecedentes de obras cuyas técnicas constructivas y
materialidad sean equivalentes a la del presente pliego. El Profesional designado deberá contar y
acreditar título de Ingeniero Electricista o Técnico Electricista
La dedicación del Representante Técnico será exclusiva para esta obra.
El Comitente evaluará los antecedentes y en base a ellos podrá disponer de su aceptación o
rechazo como así también podrá, luego de aceptarlo y si demostrase falta de idoneidad o
incumplimiento en el transcurso de los trabajos, solicitar su reemplazo; debiendo la Contratista
satisfacer dentro de los cinco días hábiles siguientes al pedido formal, escrito y fundado.
La Contratista y el Comitente mantendrán un canal de comunicaciones, permanente y
cotidiano sobre todas las cuestiones de obras. Para este fin se habilitarán dos libros, el primero de
“Ordenes y Servicios”, a partir del cual el Comitente –representado por la Inspección de Obra-
requerirá y/u observará cuestiones inherentes al desenvolvimiento y desarrollo propio de la
misma, tanto en su aspecto técnico constructivo, calidad de materiales y mano de obra como en
lo referente a la organización de la misma y advertencias o aplicación de multas. El segundo libro
habilitado será el de “Pedidos” por medio del cual el Representante Técnico comunicará todos
aquellos pedidos o solicitudes que tengan que ver con el desarrollo de la obra. Ambos libros serán
provistos por la Contratista, foliados por triplicado y solamente podrán escribir en ellos las
personas designadas y habilitadas en la primer página, o sus eventuales reemplazantes
posteriores. En uno u otro caso, deberán ser respondidos dentro de las 48 hs. incurriendo en falta
grave, la omisión de respuesta o su retardo injustificado y/o reiteraciones del mismo.
1.8. PLAN DE TRABAJOS.
Junto con la Oferta Licitatoria La Contratista deberá presentar, un Plan de Trabajos y la
correspondiente Curva de Inversión, ambos de avance semanal, totalmente ajustados a tiempo
real. Dicho Plan de Trabajos deberá representarlo por medio de un diagrama de barras, en el cual
se lea claramente el inicio y la finalización de cada tarea o rubro de obra, como así también la
134
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
superposición de la misma. La Inspección de Obra queda facultada para requerir previo al acto de
adjudicación aclaraciones y /o modificaciones a dicho plan. Una vez adjudicada la obra y si
mediaren retrasos en el cumplimiento del mismo, la Inspección de Obra queda facultada a requerir
un nuevo Plan de Obras de Emergencia, que tienda a regularizar la mora en los trabajos; sin
perjuicio de las multas que correspondan aplicar.
2. TAREAS PREPARATORIAS
2.1. OBRADOR
Dentro del edificio se asignará a los efectos de obrador un espacio en el subsuelo para
utilización de los Contratistas.
Este sitio más los que estén afectados por el desarrollo específico de sus trabajos son los
únicos que podrá utilizar la Contratista para albergar sus equipos, herramientas y materiales.
2.2. TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, CARGA Y DESCARGA DE
MATERIALES
El ingreso y retiro de equipos, herramientas y materiales se hará exclusivamente por la
entrada que se encuentra en la intersección de las calles Moreno y Montevideo en horario
vespertino (luego de las 14 hs.).
La Contratista no podrá usar los ascensores del edificio para el traslado de equipos,
herramientas y materiales, salvo que lo determine la Inspección de Obra.
Todo el acarreo de materiales, ya sea producto de la demolición como de la provisión para
obra, se deberá realizar mediante izaje en el patio que da a la cochera del subsuelo y se
introducirá al interior del edificio a través de los ventanales que dan al citado patio y a los pasillos.
2.3. CERRAMIENTOS Y VALLAS DE PROTECCION
Cuando se coloquen escaleras o andamios, se realicen revoques o demoliciones, será
obligación de la Contratista efectuar los cerramientos y/o vallados, según corresponda necesarios
en los lugares de trabajo, a fin de mantener un adecuado nivel de seguridad, tanto de personas
como bienes, ajustándose a tal efecto a las disposiciones legales vigentes. La Inspección de Obra
podrá solicitar durante el transcurso de la obra las protecciones que a su juicio son necesarias.
Asimismo será obligatorio la provisión de andamios, medios de elevación y arneses de seguridad
para los trabajos en altura respetándose las normas de seguridad del Plan de Seguridad.
En el momento de efectuar trabajos que no sean de albañilería en días de semana y horario
matutino, la Contratista deberá cerrar con estructura tipo DURLOCK los lugares destinados a la
colocación y modificación de tableros eléctricos (excepto el tablero principal en el subsuelo), hasta
135
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
una altura de 2,40 m. Los mismos permanecerán hasta que el trabajo haya concluido. Estos
sectores deberán contar con una puerta con cerramiento adecuado.
2.4. PLANOS DE OBRA Y CONFORME A OBRA
De haber modificaciones, la Contratista presentará los planos de obra para su aprobación por
parte de Inspección de Obra 10 (diez) días corridos antes del comienzo de las tareas previstas en
el plan de trabajos.
Dentro de los 4 (cuatro) días de presentado, la Inspección de Obra podrá hacer las
observaciones que corresponda y en caso de ser observado el plano, la Contratista deberá
presentarlo corregido dentro de los 2 (dos) días a partir de la correspondiente recepción del plano
modificado.
Con relación a los planos conforme a obra, los mismos serán presentados como máximo 30
(treinta) días corridos luego del Acta de Recepción Provisoria y su aprobación será condición
indispensable para labrar el Acta de Recepción Definitiva.
Para todos los casos tanto los planos conforme a obra y de obra, la Contratista entregará
original realizado en CD, con programa AUTOCAD 2013, y 3 copias en papel opaco, los planos
generales ya sean de instalaciones o de arquitectura se harán en escala 1:100 y 1:200, y los de
detalle se harán en escala 1:20 o 1:5. La Inspección de Obra podrá modificar las escalas según
las necesidades.
2.5. LUGAR DE LA INSTALACION
Antes de entregar la propuesta económica, la Contratista deberá examinar el lugar donde se
realizará la instalación, comparándola con los planos de ingeniería básica y las especificaciones
técnicas, debiendo enterarse y conocer perfectamente el estado en que se encuentra dicho lugar.
La constancia de visita a obra será de presentación obligatoria con la propuesta.
La posición de las instalaciones indicadas en los planos es aproximada y la ubicación exacta
deberá ser consultada por la Contratista a Inspección de Obra, procediendo conforme a las
instrucciones que esta última imparta.
Si resultara necesario realizar algún tipo de sondeo por parte de la Contratista, éste deberá
ser aprobado con anterioridad por Inspección de Obra. En ningún caso significará costo adicional
alguno, aún tratándose de modificaciones sustanciales, pues queda entendido que de ser estas
necesarias, la Contratista las habrá tenido en cuenta previamente a la formulación de su
propuesta.
136
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
2.6. MUESTRAS, ENSAYOS Y RECEPCION
Previo a su recepción y/o utilización en obra, la Contratista deberá someter a la aprobación de
la Inspección de Obra, muestras de todos y cada uno de los materiales a emplear, en cantidad
que ésta determine, sin perjuicio del detalle de: marcas, tipos, modelos y/o cantidades indicadas
en la oferta. Para tal aprobación la Inspección de Obra podrá disponer que se efectúen las
pruebas y análisis que se estimen convenientes, corriendo por cuenta del Contratista los gastos
que ello demande.
Una vez terminado su trabajo, el Contratista verificará las instalaciones eléctricas de acuerdo
a los ensayos de tipo y de rutina necesarios para cada tema. La resistencia de aislación de todos
los circuitos será probada individualmente con un megóhmetro de corriente continua en presencia
de la Inspección de Obra. Previo a la aceptación final del trabajo, todas las lecturas estarán de
acuerdo con las especificaciones, códigos y reglamentos locales. A todos los circuitos secundarios
se les harán ensayos de continuidad y se los identificará con etiquetas aprobadas.
Cualquier instalación o sistema que no cumpla con los requisitos indicados en las
especificaciones y planos o que no estén de acuerdo con las reglamentaciones oficiales, deberán
corregirse sin costo adicional.
La Contratista conservará un informe de todos los ensayos y pruebas debiendo entregar 3
(tres) copias de cada una a la Inspección de Obra.
Para la inspección de trabajos realizados en talleres del Contratista o proveedores del mismo,
la Inspección de Obra indicará las etapas que deberán notificarse para su inspección o ensayo.
Independiente de estas inspecciones, la Inspección de Obra podrá visitar el taller en que se
realicen los trabajos en cualquier momento dentro del horario y días habituales de labor, con o sin
previo aviso.
Se efectuarán inspecciones parciales sobre las partes de la instalación que queden ocultas,
como ser cañerías de bajadas, montantes, tableros en muros de mampostería, hormigón, tabiques
livianos, canalizaciones, instalaciones de puesta a tierra, etc.
Deberán hacerse todas las mediciones y ensayos que sean necesarios para demostrar que
los requerimientos y las especificaciones del Contrato se cumplen a satisfacción, debiendo el
Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios.
Cualquier trabajo que resultase defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a ensayar por el
Contratista sin cargo alguno.
El costo de todos los ensayos incluidos en las Condiciones Generales y/o especificaciones
particulares, correrá a cargo de la Contratista.
137
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados se considerarán
incluidos en los precios de la oferta. La Contratista será única responsable por los reclamos que
se promuevan por uso indebido de patentes.
Una vez concluidos los trabajos y con autorización previa de la Inspección de Obra, la
Contratista dará aviso a aquella para proceder a las pruebas finales. Si fuera necesario hacer uso
temporario de algún sistema o sector del mismo, la Contratista deberá facilitar dicho uso
temporario dentro del plazo que fije la Inspección de Obra, sin que ello implique Recepción
Provisoria de los trabajos a los efectos del plazo de garantía.
Antes de la puesta en servicio, la totalidad de las instalaciones serán inspeccionadas junto al
Representante Técnico de la obra a fin de verificar si las mismas cumplen con las condiciones
establecidas en el presente pliego y con las reglamentaciones y normas vigentes. Las
inspecciones se deberán hacer de acuerdo a lo establecido en la Reglamentación AEA 90364 – 7
– 771, punto 771.23.
Se entregarán las instalaciones en perfecto estado y se repondrá sin cargo todo trabajo y/o
material que presente defectos, dentro del período de garantía que será de 12 meses.
La Recepción Definitiva tendrá lugar a los 12 meses de la Recepción Provisoria General,
plazo en que el Contratista garantizará el correcto funcionamiento de la instalación y corregirá por
su cuenta todo defecto que se produjera en la misma, ya que el Contratista conoce las
condiciones técnicas y circunstancias que incumben en los trabajos a su cargo por ser además
responsable de la calidad, eficacia de las instalaciones y ejecución de los trabajos a su cargo y
haber garantizado los mismos para que sean apropiados al fin que se destinan.
Si dentro del plazo de garantía el Contratista fuese llamado a subsanar defectos o deterioros,
tendrá 48 horas para comenzar dichos trabajos. Si transcurrido dicho término no hubiera
comparecido, será intimado por cédula judicial a hacerlo dentro de los tres días subsiguientes y
transcurrido este nuevo plazo, sin su presentación, la Inspección de Obra ordenará ejecutar
dichos trabajos por terceros con cargo al Contratista.
3. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES ELECTRICOS
3.1. GENERALIDADES
Todos los materiales a proveerse deberán ser de fabricación normal de serie, accesibles en el
mercado, ya sea a través de distribuidores o fabricantes directos.
138
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Los aparatos y equipos provistos e instalados por el Contratista, deberán responder a diseños
y dimensiones aceptables a la disposición de las instalaciones y compatibles con los espacios
disponibles en los mismos.
Será imprescindible que los materiales a instalar tengan el sello de aprobación del Instituto
Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM) y toda otra reglamentación vigente que tuviera
lugar para las instalaciones previstas en el edificio.
El Fabricante deberá cumplimentar los “Valores Solicitados”, en las Planillas de Datos
Técnicos Garantizados”, que se adjuntan en este Pliego.
3.2. CAÑERÍAS
Los caños serán de acero sin costura, roscados y esmaltados interior y exteriormente del tipo
de semipesado para su colocación embutida o galvanizados para montaje a la vista según se
indica en planos. Las uniones serán roscadas y se harán a tope en la cupla, no permitiéndose las
llamadas uniones ''a enchufe''.
La longitud máxima de cañería sin caja de paso será menor de 12 metros. Se excluye el uso
de curvas, todas las cañerías se curvarán con máquina dobladora en frío, siendo los radios de
curvatura como mínimo de 6 veces el diámetro del caño. Se rechazará toda la cañería que
presente pliegues en sus curvas, ocasionados por mala ejecución de las mismas.
El diámetro mínimo de la cañería será de 3/4" (RS19) y con respecto a la cantidad de
conductores por cada sección de caño, su diámetro se ajustará a la reglamentación vigente.
Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, en el punto de cruce deberán estar
provistas de enchufes especiales que permitan el movimiento, pero asegurando la perfecta
continuidad metálica del conjunto, a cuyo efecto deberá soldar un conductor desnudo de sección
adecuada y longitud necesaria, para conectar los extremos de las canalizaciones a ambos lados
del enchufe.
Para la unión de las cajas con caños, se empleará del lado interior de la caja, boquilla de
aleación de aluminio y del lado exterior contratuerca de hierro galvanizado.
Los caños que deban colocarse embutidos en los pisos y en contacto directo con la tierra o en
los casos imprescindibles autorizados por la Inspección de Obra en que el tendido forme el
llamado ''sifón'', la cañería será del tipo de hierro galvanizado o de material plástico PVC.
Las roscas de las cañerías en los casos donde haya sido necesario empalmar la misma,
deberán ser pintadas para preservarlas de la oxidación.
Este tratamiento se hará en todas aquellas partes que por causa accidental haya saltado el
esmalte primitivo.
139
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Se cuidará muy especialmente la prolijidad en la ejecución de los trazados rectos, curvas y
desviaciones, en forma de presentar un aspecto de simetría una vez terminadas.
Las cajas se fijarán en forma independiente a las cañerías y ambas se fijarán a los muros con
grapas para tal fin.
En todos los sistemas de cañerías, sean de electricidad o corrientes débiles, la Contratista
deberá dejar tendido un cable de acero en aquellos sectores que no sean cableados en la
presente obra.
3.4. CAJAS DE PASE Y DERIVACIÓN
Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellas, siempre y
cuando no estén indicadas en los planos.
Las dimensiones serán fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan un radio
de curvatura no menor que el fijado por normas para el caño que deba alojarlos.
Las que correspondan a líneas troncales deberán, en lo posible, unificarse en cajas únicas
compartimentadas que agrupen las instalaciones compatibles, debiendo la Contratista presentar
esquemas de detalles constructivos y de montaje para su aprobación por la Inspección de Obra.
Una vez definidas las dimensiones mínimas reglamentarias, la Contratista informará a
Inspección de Obra dicha situación, a efectos que ésta coordine con las necesidades de otras
instalaciones y decida al respecto de las dimensiones definitivas.
El espesor de la chapa será de 1,2 mm para cajas de hasta 40 cm de dimensión mayor y
deberá ser de 1,6 mm para dimensiones mayores. Las tapas cerrarán perfectamente, llevando
tornillos iguales, en número y distribución óptimos para lograr un correcto cierre. Las cajas se
pintarán de color a determinar por la Inspección de Obra, no obstante las mismas se entregarán
en obra con dos manos de antióxido al cromato de zinc.
3.5. CAJAS DE SALIDA
Las cajas destinadas a centros, brazos, derivaciones, pase o inspecciones, serán de acero
estampado de una sola pieza, esmaltadas interior y exteriormente y serán del tipo semipesadas.
Las cajas para brazos y centros serán octogonales chicas (75 mm de diámetro) para el caso
de dos caños y/o cuatro conductores como máximo; las cajas deben ser octogonales grandes (90
mm de diámetro) y cuadradas (100 x 100 mm) para mayores cantidades de caños y conductores.
Las cajas para llaves y tomacorrientes serán rectangulares (55 x 100 mm) para hasta dos
caños y/o cuatro conductores; y cuadradas (100 x 100 mm) con tapa reducción para mayor
número de caños o conductores que lleguen a ellas.
140
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
En todos los lugares en donde la instalación se realice en forma interior y a la vista, las cajas
para llaves y tomacorrientes serán aptas para este tipo de colocación, construidas en aluminio
fundido con acceso roscado y provistas con las tapas para accesorios correspondientes al tipo de
cajas.
3.6. BANDEJAS PORTACABLES
Las distancias especificadas pueden sufrir modificaciones por cambios en la trayectoria o
variaciones en las medidas de las trazas, será certificada la cantidad colocada. renglón
En general, las bandejas portacables serán de las siguientes características:
a) Cuando se requieran bandejas tipo escalera, serán de acero de 2,1 mm de espesor con
tratamiento cincado para usos interiores y galvanizados por inmersión en caliente para
instalaciones intemperie.
b) Cuando se utilicen bandejas perforadas, serán de material galvanizado en origen y espesores
de acuerdo al ancho requerido.
Todos los accesorios como elementos de unión, curvas, ménsulas, sopotes para suspensión,
uniones y derivaciones deberán ser "terminados en fábrica", es decir, piezas normalizadas y no
adaptaciones resueltas en obra.
3.7. CABLES
Salvo que se especifique otra cosa, serán de cobre electrolítico con una pureza del 99.9 %,
bajo normas IRAM 62266, con aislación de XLPE (polietileno reticulado) y apto para una tensión
de aislación de 1 KV.
Para los conductores de protección aislados, se podrán utilizar los construidos bajo norma
IRAM 62267. Para los conductores de protección desnudos, se admitirán los construidos bajo
norma IRAM 2004.
Está prohibida la instalación de cordones flexibles “tipo taller”. Los conductores se colocarán
de acuerdo a la distribución indicada en las especificaciones particulares.
Las uniones o empalmes de las líneas nunca deben quedar dentro de las cañerías sino que
deberán ser practicadas en las cajas de salida, inspección y derivación. En donde sea necesario
realizar un empalme, terminal o derivación, se utilizarán conjunto contraíbles en frío marca 3M o
similar.
Los extremos de los conductores para su conexión a las barras colectoras, interruptores,
interceptores, etc, irán dotados de terminales de cobre estañado por electrodeposición del tipo a
compresión.
141
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
En todos los casos, los conductores se colocarán con colores normalizados en toda la obra,
para su mejor individualización y permitir una rápida inspección o control de las instalaciones, a
saber:
FASE R: MARRON
FASE S: NEGRO
FASE T: ROJO
NEUTRO: CELESTE
TIERRA: VERDE / AMARILLO
Los conductores serán tendidos sólo luego que esté montada y fijada la canalización
correspondiente y durante el tendido no se deberán someter a solicitaciones mecánicas mayores
a las indicadas por el fabricante o reglamentaciones.
Se deberá tener sumo cuidado en cuanto a que los radios de curvatura no sean inferiores a
diez veces el diámetro del conductor.
Se deberán tomar las precauciones de manera que los cables no deslicen sobre aristas
filosas o superficies que puedan dañar su aislamiento. Al efecto se deberán utilizar elementos
aptos para esa función (poleas, rolos, etc.).
Cuando se utilicen bandejas portacables, los cables serán sujetados a las mismas con
ataduras de materiales apropiados (por ejemplo precintos plásticos) cada dos metros.
Las distancias especificadas pueden sufrir modificaciones por cambios en la trayectoria o
variaciones en las medidas de las trazas, será certificada la cantidad colocada.
3.8. TABLEROS
En la Sección B Especificaciones Particulares, se definirán las especificaciones para los
tableros de Media Tensión, Tableros de Baja Tensión Generales de Aire Acondicionado,
Distribución a Condensadores, los tableros de compensación de potencia reactiva ubicados en la
Azotea del edificio.
3.9. MARCAS SUGERIDAS
A los efectos de orientar y definir un nivel de calidad de los materiales a incluir en la provisión
se detallan algunas de las marcas comerciales admitidas por la Inspección de Obra, existiendo la
posibilidad de que la Contratista proponga otras marcas, consideradas de calidad similar o
superior, cuya aprobación será evaluada en cada caso.
Caños: Acindar - Ayan -
142
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Cajas de pase: Pastoriza - Emanal – Daisa
Bandejas portacables: Samet - Casiba
Gabinetes para tableros: Schneider – Siemens
Cables: Pirelli - IMSA
Borneras: Zoloda
Fusibles: Siemens - Semikron
Ojos de buey: AEA - Telemecanique
Soportes: Limay
Interruptores automáticos: Schneider
Interruptores diferenciales: Schneider
Tableros de Media Tensión: Schneider – ABB - Ormazabal
Transformadores de Distribución Secos: Fohama -Tadeo Czerweny
Terminales Termocontraíbles: Raychem
4. TRABAJOS DE ALBAÑILERIA
Cada vez que se efectúe un trabajo de albañilería, diariamente y previo al inicio de las
actividades jurisdiccionales del día posterior la Contratista deberá dejar el sitio y las inmediaciones
que haya utilizado para su ejecución en perfecto estado de orden y limpieza.
4.1. DEMOLICIONES
La Contratista deberá llevar a cabo la totalidad de las demoliciones indicadas en la
documentación y todas aquellas que, sin estar indicadas, sean necesarias para la perfecta
terminación de las obras. El horario para realizar las mismas será coordinado con la Inspección de
Obra y sujeto a no alterar el normal funcionamiento de las dependencias.
La demolición de muros o mampostería incluirá en los casos que sean necesarios,
adintelamientos ejecutados con perfiles o varillas normales de hierro dimensionados por la
Contratista, lo cual será previamente verificado y aprobado por la Inspección de obra.
Los materiales “secos” (puertas, ventanas, tabiques, tableros, etc.) serán retirados en lo
posible íntegros sin roturas y quedarán en propiedad de los Tribunales Provinciales, debiendo el
Contratista depositarlos en el subsuelo del palacio, a su exclusivo cargo, en el lugar que indique
la Inspección de obra.
El material “húmedo” de la demolición (hormigones, mamposterías, etc.) será llevado al
subsuelo para ser retirado inmediatamente del Edificio, debiendo el Contratista correr con todos
los gastos que demande tal operación.
143
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
4.2. MAMPOSTERIA
La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los
materiales y equipos que correspondan para la ejecución de mamposterías, en un todo de
acuerdo a los planos y especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspección
de Obra, como así también todas aquellas operaciones que, sin estar especialmente detalladas en
el Pliego, sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras.
4.3. MUROS DE LADRILLOS COMUNES
Los muros proyectados con espesores nominales de 0,30 y 0,15 metros se ejecutarán en
mampostería de ladrillos en los lugares indicados y con las formas, espesores, medidas,
ubicaciones y terminaciones que se detallan en las especificaciones particulares.
Se utilizarán ladrillos comunes de primera calidad, perfectamente cocidos, de caras planas y
paralelas, sin fisuras ni cachaduras de ningún tipo.
Se utilizará mortero de asiento constituido por ½ parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 3
partes de arena, o dosaje equivalente utilizando cemento de albañilería según recomendaciones
del fabricante. La terminación del paramento será la que se indique en los planos respectivos y en
el presente pliego.
4.4. REVOQUES
La Contratista deberá vallar convenientemente la zona en la cual se efectúen los trabajos,
según lo especificado en el punto 2.3.
Revoques impermeables
Se ejecutarán revoques azotados impermeables según surja del plano general y de detalle y
de acuerdo a las especificaciones del presente pliego. El azotado impermeable deberá ser
perfectamente continuo en toda la extensión del paramento, incluidos los mojinetes, aleros y
cornisas.
Se utilizará una mezcla hidrófuga formada por 1 parte de cemento y 3 partes de arena fina,
con el agregado de un hidrófugo químico inorgánico de marca reconocida, del tipo Sika 1 o
calidad equivalente, disuelto al 10 % en el agua con la que debe prepararse la mezcla.
Revoques gruesos y enlucidos
144
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
El Contratista deberá realizar los revoques comunes y bajo revestimientos según se indique
en las especificaciones particulares. Los sectores a revocar se limpiarán esmeradamente
raspando la superficie, despreciando las partes no adherentes y abrevando el paramento con
agua. Antes de comenzar el revocado de un paramento, el Contratista verificará el perfecto
aplomado de los planos y el paralelismo de las mochetas o aristas, según corresponda.
Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparará las muestras que la Inspección de
Obra requiera hasta lograr su aprobación.
Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros
defectos cualesquiera, y las aristas serán perfectamente rectas.
Los jaharros de base para enlucidos se realizarán con un mortero constituido por una (1) parte
de cemento de albañilería y cinco (5) partes de arena. Los jaharros de base para revestimientos
se prepararán con un mortero constituido por una (1) parte de cemento de albañilería y tres (3)
partes de arena.
4.5. ABERTURAS
Recepción de aberturas en obra
Se controlará:
- nivel de protección para amurado
- condiciones de terminación general
- escuadrado
- que no presenten ningún tipo de golpes en los marcos y hojas
Herrajes
Se ajustará a lo especificado en el pliego y planos y/o según lo imparta la Inspección de obra.
Todos lo herrajes se ajustarán a la carpintería mediante tornillos de bronce, con la cabeza
vista bañada del mismo color del herraje.
La Contratista presentará antes de iniciar los trabajos, un tablero completo de herrajes con
indicación de su ubicación en los diversos tipos de aberturas. No se podrá iniciar ningún tipo de
trabajo hasta no haber obtenido la aprobación de este tablero.
La Contratista está obligada a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y
perfección absoluta y a colocar bien, el que se observe que esté mal colocado, antes que se le
reciba definitivamente la obra de carpintería de taller.
4.6. PISO
145
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Generalidades
El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los
materiales y equipos que correspondan para la ejecución de los distintos tipos de contrapisos,
pisos y demás piezas de terminación, en todos los sectores indicados en las especificaciones
particulares del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de
Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el
Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras.
Los pisos presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y
niveles que la Inspección de Obra señalará en cada caso. Se construirán respondiendo a lo
indicado en los planos de detalles respectivos, debiendo el Contratista ejecutar muestras de los
mismos, cuando la Inspección de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación. La
superficie de los mismos será terminada en la forma que en los documentos enunciados se
establezca.
4.7. PINTURA
Al látex sobre cielorrasos
Todas las obras se deberán limpiar prolijamente y preparar en forma conveniente antes de
recibir las sucesivas manos de fondo, pintura, etc. la Contratista deberá notificar a la Inspección
cuando vaya a aplicar cada mano de pintura. Las diferentes manos se distinguirán dándoles
distintos tonos del mismo color. En lo posible, se acabará de dar cada mano en toda la obra antes
de aplicar la siguiente.
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que las superficies tengan un
acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, marcas,
chorreaduras, etc. Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se
satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, la
Contratista dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado
perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.
La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a efectos de no manchar otras
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, muebles, panelerías, artefactos eléctricos o
sanitarios, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los
mismos a solo juicio de la Inspección de Obra.
La Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura, las
muestras de color y tono que la Inspección de Obra le solicite. De no responder la pintura a la
muestra aprobada se harán repintar las estructuras a solo juicio de la Inspección de Obra.
146
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Pintura con esmalte sintético sobre superficies metálicas
Comprende la pintura de todas las piezas metálicas, según especificaciones particulares e
indicaciones que imparta la Inspección de Obra. Se utilizará esmalte sintético semimate de
primera calidad, ALBA, SERWIN WILLIAMS, o calidad equivalente, colores a definir por la
Inspección de Obra, con la siguiente preparación de las superficies:
• Limpiar todas las superficies con solvente para eliminar totalmente la suciedad de obra.
• Quitar el óxido mediante arenado o solución desoxidante.
• Aplicar dos manos de fondo sintético antióxido al cromato de zinc, cubriendo
perfectamente todas las superficies.
• Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuere menester.
• Aplicar fondo antióxido sobre las partes masilladas y lijar convenientemente.
Una vez secas las superficies serán pintadas como mínimo con una mano de fondo sintético y
dos manos de esmalte sintético puro.
147
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
PARTE IV
ANEXOS
148
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
ANEXO 1
ENUNCIACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
La presente licitación tiene por objeto contratar la provisión “TOTAL” de mano de obra, materiales y
equipos electromecánicos para el pasaje a Media Tensión del Suministro Eléctrico del Palacio de
Tribunales Rosario. Para ello deberán efectuarse las siguientes Tareas.
Readecuación de un Local (fracción del actual Taller Eléctrico en Sub Suelo) para la Nueva Sub
Estación Transformadora. En él se instalarán un Tablero de Media Tensión que se alimentará desde
la CMyT de la EPESF y 2 (dos) transformadores, los cuales energizarán a los actuales Tableros
Generales de B T. Barra S y E del Palacio.
El Local contiguo, (actualmente utilizado por la EPESF, quien deberá desmontar una vez efectuado el
cambio de suministro), pasará a formar parte de la Nueva SET Tribunales, donde se instalarán los
transformadores destinados para los Equipos de Aire Acondicionados, una vez reacondicionado él
mismo.
Estos transformadores alimentarán a los Tableros Principales de B.T. de Aires Acondicionados a
instalarse en la actual Sala de Fuerza.
En la Azotea, ubicados de manera conveniente en las cuatro ochavas y en el cuerpo central del
Palacio, se instalarán los Tableros Generales de Azotea donde se conectarán los TBT de Distribución
de los bus de condensadores de las máquinas climatizadoras. Estos últimos serán provistos por la
Contratista que efectúe la provisión Termomecánica. Cada Tablero General de Azotea tendrá un
banco de capacitores para la corrección del factor de potencia.
Las canalizaciones se realizarán por medio de bandejas escaleras con tapas, salvo el alimentador en
media tensión CMyT EPESF – Nueva SET Tribunales, efectuándose con caño de hierro galvanizado.
f) SET – Sub Estación Transformadora
g) CMyT – Cabina de medición y Transformación
h) T.B.T. – Tablero de Baja Tensión
i) B.T. Baja Tensión
j) M.T. Media Tensión
149
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
ANEXO N° 2
PRESUPUESTO OFICIAL
El monto de obra se ha establecido en la suma de $ 30.758.190 .- (pesos Treinta Millones
Setecientos Cincuenta y Ocho Mil Ciento Noventa).-.- valores determinados al mes de Agosto de
2017.-
150
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
ANEXO N°3
MODELO DE LA PROPUESTA
ROSARIO,................
SEÑOR PRESIDENTE
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
S / D
El/los que suscribe/n .............con domicilio legal en .....................................habiendo tomado
conocimiento de la Licitación Pública No....../..... de fecha ......de ........... de 2017 para la Obra “ . . .” ,
ofrecen efectuar todos los trabajos correspondientes a la misma, en un todo de acuerdo con la
documentación que integra el Pliego de Bases y Condiciones y el Legajo Técnico, por la suma
de............ (en letras y números) siempre que le sean adjudicados.
Salúdale atentamente.-
151
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
ANEXO N°4
SISTEMA DE CONTRATACIÓN
El sistema de contratación adoptado es el de Ajuste Alzado con Redeterminación de Precios según la
aplicación de índices emitidos por el INDEC, de acuerdo al procedimiento previsto por el Anexo 12.
152
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
ANEXO 5
PLAZO PARA LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS
A partir de la firma del contrato y hasta el comienzo efectivo de obra plasmado en el Acta de Inicio
correspondiente, se extenderá un plazo de diez (10) días corridos.
La Oficina de Arquitectura verificará y aprobará el tipo, calidad y funcionamiento de los equipos,
maquinarias, depósitos, etc., que se utilizarán para la ejecución de los trabajos, y el lugar para acopio
de materiales perecederos.
153
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
ANEXO N° 6
MODELO DE ACTA DE INICIACIÓN
En la ciudad de Rosario, a los ........ días del mes de....... .......... del año ......... estando presente el
Representante de la Corte Suprema de Justicia, Señor.................... y el Director Técnico de la Obra,
Señor.................. por el Contratista ............... se labra la presente Acta declarando iniciados los
trabajos correspondientes a la obra “ . . . ”.
A partir de la fecha, comienza a computarse el plazo de ejecución establecido en el contrato
respectivo en CIENTO OCHENTA (180) días corridos.
A tal fin, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
........................................................... .....................................................
REPRESENTANTE REPRESENTANTE
POR LA CONTRATISTA Y/O CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECTOR TÉCNICO DE LA OBRA
154
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
ANEXO N°7
PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución para la totalidad de la obra es de ciento ochenta (180) días corridos.
155
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
ANEXO N° 8
NORMAS PARTICULARES PARA LA PRESENTE OBRA
1.- DE LA TERMINOLOGÍA: (ART. 2°)
Corresponde aplicar a todos los actos, trámites o normas vinculados con la presente obra, la
terminología enunciada en el Artículo 2° del Pliego General.
2.- DEL RÉGIMEN DE PAGO DE LA OBRA: (ART. 5°)
El costo de esta obra será solventado por la Corte Suprema de Justicia.
3.- DE LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR (ART. 7º)
El oferente deberá presentar Certificado de Contratación Anual Libre y de Capacidad Técnica
en la especialidad Ingeniería Eléctrica (Rubro 210) , expedido por el Registro de Licitadores de Obras
Públicas de la Provincia de Santa Fe, cuyos montos no sean inferiores a los que a continuación se
detallan:
A.- Capacidad de Contratación Anual Libre
B.- Capacidad Técnica de Contratación en los rubros 210 Ingeniería Eléctrica.
4.- DE LA INSCRIPCIÓN O MATRICULACIÓN DEL DIRECTOR TÉCNICO DE LA OBRA: (ART. 8°)
El Director Técnico de la obra deberá tener título universitario de Ingeniero Electricista o
Técnico Electricista
En todos los casos deberá acreditar experiencia en obras de similares características,
debiendo presentar la inscripción en el colegio profesional respectivo.
El profesional deberá dar cumplimiento a las leyes N° 2429 y 4114, en cada una de las
tareas que se requieren en el presente pliego, para lo cual deberán presentar la constancia
correspondiente al momento de inicio de la obra.
5.- DE LA SOLVENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA: (ART. 11º)
Se deducirá de los datos del balance presentado.
6.- DE LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y DE COTIZACIÓN: (ART. 13°)
El oferente deberá cotizar el precio total de cada ítem, con la discriminación manifestada en la
correspondiente planilla del Anexo 3A de acuerdo a la planilla Oficial.
En hoja aparte el oferente deberá presentar el coeficiente de resumen que utilizó para obtener
los precios ofertados, en el que discriminará los porcentajes de:
156
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
-Gastos generales e indirectos
-Beneficios
-Impuestos (I.V.A, ingresos brutos)
El “Coeficiente Resumen” (K) se presentará de acuerdo al siguiente modelo:
Costo neto 1,00
Gastos generales e indirectos (% de 1,00) .......
Beneficios (% de 1,00) .......
Subtotal (a) .......
Alicuota IVA (% sobre (a)) .......
COEFICIENTE RESUMEN .......
Conjuntamente con la oferta, el oferente deberá acompañar:
A) El análisis de precios de todos los items, en el mismo se indicará la incidencia de la totalidad de los
materiales, desglosando: mano de obra, equipos, combustibles, lubricantes, y cualquier otro elemento
que haga a la obtención del costo neto del ítem.
B) Un plan de trabajos y una curva de inversiones para toda la obra; será como mínimo del tipo de
barras con períodos semanales y con una discriminación de items idéntica a la del listado oficial. Se
consignarán las incidencias semanales parciales y totales de cada ítem, y las inversiones
consecuentes que generen.
C) Una memoria descriptiva lo más detallada posible que justifique el plan detallado.
La Corte Suprema de Justicia se reserva el derecho de rechazar las ofertas que no
posean un plan de trabajo racional y lo suficientemente estudiado en un todo de acuerdo a lo
señalado en los anexos 5 y 7 del presente pliego.
7.- DE LA GARANTÍA PARA IMPUGNACIÓN (ART. 19º)
El importe de la garantía que prescribe el Art. 19º, párrafo 4 para las impugnaciones para la
presente licitación, se fija en el 1% del presupuesto oficial de la presente obra.
El importe abonado en concepto de garantía de impugnación, será reintegrado totalmente al
impugnante en el caso en que la impugnación sea considerada válida; en caso contrario, ingresará a
157
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
la Corte Suprema de Justicia.
8.- DE LA FIRMA DEL CONTRATO: (ART. 28º)
La Corte Suprema de Justicia comunicará a la Adjudicataria con 5 (cinco) días de antelación
como mínimo, la fecha en la que deberá firmar el respectivo Contrato, debiendo cumplir para tal acto
lo normado en el Art. 24º.
9.- DE LOS LETREROS DE OBRA: (ART. 63º)
Previo al acto de iniciación de los trabajos, se exigirá la colocación de un (1) letrero de obra
de 3,00 m x 1,50m, con las leyendas y colores que indique la Oficina Técnica; el mismo será
considerado parte de la obra.
10.-DE LA IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA EN OBRA: (ART. 66º)
La ropa del personal tenga identificación de la empresa (en el bolsillo de la camisa o en la
espalda). Asimismo, todo el personal interviniente tendrá en forma permanente una cucarda de
identificación con foto, apellido, nombre, número de documento y empresa. El listado del personal
deberá entregarse con la correspondiente nota de pedido al iniciarse la obra.
11.- DE LOS SEGUROS DE OBRA: (ART. 68º)
La adjudicataria deberá contratar un Seguro de Responsabilidad Civil de Construcción a
Personas y Cosas, endosado a favor de la Corte Suprema de Justicia a satisfacción de la
misma por pesos UN MILLÓN ($1.000.000,00.-), que cubra todos los efectos de accidentes o daños
que se produzcan como consecuencia de la ejecución de las obras. Se exigirá en el momento de la
firma del contrato.
12.- DE LAS COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN: (ART.75º)
No se requieren para la presente obra.-
13.- DE LA MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN: (Art. 76º)
No se requiere para la presente obra.
14.-DE LOS CERTIFICADOS: (ART. 80º)
Los modelos de los certificados serán propuestos por la Oficina de Arquitectura del Poder
Judicial.
15.-DEL TRÁMITE DE LOS CERTIFICADOS: (ART. 81º)
No rigen condiciones especiales para esta obra.
16.-DEL PAGO DE LOS CERTIFICADOS: (ART. 83º)
158
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
Se efectuarán los pagos de los Certificados de Obra según lo expresado en el Artículo Nº 71
de la Ley de Obras Públicas Nº 5188 y su modificatoria del Artículo Nº 71 por Ley N° 9594, debiendo
tener la aprobación previa de la Oficina Técnica Arquitectura del Poder Judicial.
17.- ANTICIPO DE FONDOS: (ART. 117º)
Se ratifica en todos sus términos lo expresado en el artículo correspondiente.
159
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
ANEXO N° 9
MODELO DE ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA
En la Ciudad de Rosario, a los....................días del mes de ...................del año ................, estando
presente el Representante de la Corte Suprema de Justicia, Señor ..........y el Director Técnico de la
Obra “ . . . ”, Sr. ........ por el Contratista..................se labra la presente Acta de Recepción provisoria
de la obra mencionada.
Se deja constancia que los mismos (fueron o no ejecutados) dentro del plazo contractual establecido
en el contrato respectivo.
A tal fin, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
.......................................................... .........................................................
DIRECTOR TÉCNICO DE LA OBRA REPRESENTANTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
160
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
ANEXO N° 10
PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía será de doce (12) meses a partir de la fecha del "Acta de Recepción Provisoria",
estando la conservación de toda la obra durante ese período a cargo exclusivo del Contratista. Por
cada observación que se realice durante este período se entiende prorrogado el plazo de garantía por
igual lapso de tiempo que se demore la reparación de los trabajos observados.
161
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
ANEXO Nº 11
MODELO DE ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA
En la ciudad de Rosario, a los .....días del mes de .... del año ....., estando presente el representante
de la Corte Suprema de Justicia, Sr. ........................ y el representante por la contratista,
Sr. ............................., se labra la presente Acta de Recepción Definitiva de la obra correspondiente a
la ….................../18 “ . . .”
Se deja constancia que cumplido el plazo de garantía, en la obra no aparecen fallas ni defectos.
A tal fin, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a solo efecto.
162
LICITACION PUBLICA NO. 24/17
EXPTE. NRO. 20.468/17
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Secretaría de Gobierno
PARTE V
PL ANOS
163
Recommended