“PREINVERSIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PERFILES Y PROYECTOS DE RIEGO Y/O DRENAJE PARA COMUNIDADES Y/O PERSONAS NATURALES”

I.- BASES ADMINISTRATIVAS.1.- CONVOCATORIA LICITACIÓN.1.1. Objeto.La Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas de Conadi llama a presentar ofertas para la ejecución del servicio de Preinversion para la Elaboración de perfiles y Proyectos de Riego y/o Drenaje para Comunidades, y/o Personas Naturales, con el objeto de facilitar el acceso al uso del agua por parte de comunidades y/o personas naturales indígenas de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, a través de un diagnóstico participativo de la demanda priorizada de infraestructura de riego y/o drenaje, y conforme a ella, la posterior elaboración de proyectos para la instalación de dicha infraestructura en los casos que resulte viable, incorporando el manejo y uso óptimo del mismo recurso.

1.2. Naturaleza del servicio.El servicio a contratar consiste en la ejecución del proyecto “PREINVERSIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PERFILES Y PROYECTOS DE RIEGO Y/O DRENAJE PARA COMUNIDADES Y/O PERSONAS NATURALES”, con el fin de facilitar el acceso al uso del agua por parte de personas naturales y comunidades indígenas de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, a través de un diagnóstico participativo de la demanda priorizada de infraestructura de riego y/o drenaje, y conforme a ella, la posterior elaboración de proyectos para la instalación de dicha infraestructura en los casos que resulte viable, incorporando el manejo y uso óptimo del mismo recurso, todo lo anterior conforme a las especificaciones contenidas en las Bases Técnicas de esta convocatoria.

2.- DEFINICIONES.Definiciones.Para la correcta interpretación de los documentos de la contratación, cada vez que aparezcan los siguientes términos en las presentes bases, se entenderá la definición que para cada caso se indica, siendo extensivas tales definiciones a su forma singular o plural y a sus géneros masculino o femenino:a) Ley de compras: la Ley N° 19.886, de bases sobre Contratos Administrativos

de Suministro y Prestación de Servicios.b) Reglamento: el reglamento de la Ley de Compras, contenido en el Decreto

Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.c) Cronograma de Actividades: es el cuadro, contenido en el Numeral 3.4 de las

bases administrativas de la presente licitación, en el que se define la oportunidad para la realización de las etapas o fases del presente proceso de compras.

d) Días corridos: son todos los días de la semana, que se computan uno a uno en forma correlativa.

e) Días hábiles: son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos, y festivos.

f) Fuerza mayor o caso fortuito: el imprevisto a que no es posible resistir.g) O.A.I. de Punta Arenas de Conadi: La Oficina de Asuntos Indígenas de Punta

Arenas de Conadi, y/o Conadi.h) Proveedor: persona natural o jurídica, chilena o extranjera, que pueda

proporcionar a la Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas de Conadi los servicios que se requieren en la presente licitación.

i) Oferente: proveedor que participa en el presente proceso presentando una oferta.

j) Adjudicatario: oferente al cual le ha sido aceptada su oferta en el presente proceso, para la suscripción del contrato definitivo.

k) Contratista: Proveedor que suministra a la O.A.I. de Punta Arenas los servicios a que se refiere esta licitación, en virtud de la Ley de Compras, el Reglamentos de Compras y las presentes Bases.

l) Ulta: Unidad Local de Tierras y Aguas Indígenas de la Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas de Conadi.

m) La Comisión: Comisión Evaluadora.

3.- DATOS BÁSICO DE LA LICITACIÓN.Número Adquisición. Según Portal Mercado Público.

Nombre Adquisición."PREINVERSIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PERFILES Y PROYECTOS DE RIEGO Y/O DRENAJE PARA COMUNIDADES Y/O PERSONAS NATURALES".

Descripción.

La presente licitación pública, llama a presentar ofertas mediante licitación pública para la contratación del servicio “PREINVERSIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PERFILES Y PROYECTOS DE RIEGO Y/O DRENAJE PARA COMUNIDADES Y/O PERSONAS NATURALES”, con el fin de facilitar el acceso al uso del agua por parte de personas naturales y comunidades indígenas de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, a través de un diagnóstico participativo de la demanda priorizada de infraestructura de riego y/o drenaje, y conforme a ella, la posterior elaboración de proyectos para la instalación de dicha infraestructura en los casos que resulte viable, incorporando el manejo y uso óptimo del mismo recurso.

Etapas.Una (Apertura de ofertas Técnica y Económica en un solo acto), que se efectuará a través del Sistema de Información Mercado Público.

Tipo de Adquisición. Licitación Pública menor a 1000 UTM.Moneda. Peso chileno.

Monto referencial.$20.000.000.- I.V.A. incluido (veinte millones de pesos, Impuesto al Valor Agregado incluido) Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas, por un período de 10 meses de servicio.

Tipo de Convocatoria. Abierta.Idioma. Español.

Participantes.

Personas naturales y jurídicas, chilenas o extranjeras, que no registren alguna de las extranjeras, que no registren alguna de las inhabilidades establecidas en los incisos 1° y 6° del artículo 4° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios (Ley de Compras).

Cómputo de los plazos.Todos los plazos son de días corridos, salvo en aquellos casos en que expresamente se indique que los plazos son de días hábiles.

Comunicación con la O.A.I. de Punta Arenas.

Exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl.

Soporte de documentos.

Soporte digital.Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte papel en los casos expresamente permitidos por estas Bases o por la Ley de Compras y su Reglamento.

Visibilidad de las ofertas Técnicas.

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez adjudicada la licitación.

Organismo demandante.

Razón Social CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA, en adelante CONADI.

Unidad Operativa Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas.RUT 72.396.000-2.

Dirección Calle Libertador Bernardo O´Higgins N° 631, Punta Arenas.

Región Magallanes y Antártica Chilena.Comuna Punta Arenas.

Observación El Portal Web www.mercadopublico.cl genera por defecto los datos del Organismo Demandante.

3.1. Gastos.Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su exclusivo cargo, sin derecho a ningún tipo de reembolso ni indemnización de ninguna especie y/o naturaleza por parte de la Oficina de Asuntos Indígena de Punta Arenas de CONADI.

3.2. Documentos que rigen la presente licitación.La presente licitación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su reglamento, y por los documentos que a continuación se indican, los que en caso de discrepancias se interpretan armónicamente:a) Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de la Licitación.b) Modificaciones a las bases, que eventualmente podrá hacer la O.A.I. de Punta

Arenas, a través de la resolución correspondiente.c) Respuestas a las preguntas de los proveedores.d) Aclaraciones a las ofertas que hayan sido solicitadas por la O.A.I. de Punta Arenas.Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo accediendo al Portal.

3.3. Modificaciones a las bases.La O.A.I. de Punta Arenas podrá modificar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y su Anexos hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas mediante resolución publicada en el Portal Web Mercado Público www.mercadopublico.cl y, en caso de ser necesario, deberán fijar prudencialmente un nuevo plazo para la presentación de ofertas, de manera de permitir que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones.

3.4. Cronograma de actividades.Fecha de publicación Licitación Pública. 01 de abril de 2016, 15:00

horas.

Fecha de inicio de preguntas.Desde la fecha de publicación de la licitación pública en el Portal Web Mercado Público.

Fecha final de preguntas. El 15 de abril de 2016 a las 13:00 horas.

Fecha publicación de respuestas. Hasta el día 15 de abril de 2016 a las 18:00 horas.

Fecha de cierre y recepción de ofertas. Hasta el día 20 de abril de 2016, hasta las 13:00 horas.

Fecha de entrega de antecedentes en formato papel.

Hasta el día 20 de abril de 2016 a las 13:00 horas, en la oficina de Partes de la Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas ubicada en calle Libertador Bernardo O´Higgins N

631, Punta Arenas.Fecha de apertura de las ofertas. Por el portal.Fecha estimada de adjudicación 03 de mayo de 2016.

Fecha estimada de firma del contrato.Hasta el día 25 de mayo de 2016, contado desde la fecha de la adjudicación en el portal Mercado Público.

4.- CONTENIDO DE LA OFERTA.Los oferentes deberán presentar sus ofertas a través del Portal Web Mercado Público, en formato electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el Cronograma de Actividades (Numeral 3.4. de las Bases Administrativas) Los proveedores podrán presentar más de una oferta, no obstante, cada una de ellas deberá cumplir íntegramente con lo exigido en las presentes bases. En el caso que un oferente presente más de una oferta válidamente ingresada en el portal, se considerará la oferta de menor valor para la etapa de evaluación.La propuesta se compone de los Antecedentes Administrativos, de la oferta Técnica y de la oferta Económica, según se detalla en los siguientes Numerales 4.1., 4.2. y 4.3. de las bases administrativas.La falta de presentación de cualquiera de los antecedentes indicados en esos numerales, será condición suficiente para no considerar la propuesta en el proceso de evaluación y adjudicación, sin perjuicio de su revisión pormenorizada durante la etapa de evaluación.Para la presentación de las ofertas, los formularios definidos en los Anexos de las presentes bases se encontrarán disponibles en formato Word o Excel, según corresponda, en el Portal Web Mercado Público. En caso que el oferente quiera complementar su información, podrá hacerlo en archivos adicionales.Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una oferta para la presente licitación, implica que el respectivo oferente ha analizado las Bases Administrativas y Técnicas, aclaraciones y respuestas a las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentación de su oferta, y que manifiesta su conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni condiciones a toda la documentación referida.

4.1. Antecedentes Administrativos.N° Descripción Según Formato1

Identificación del oferente.Anexo N° 1-A (persona jurídica).Anexo N° 1-B (persona natural).

2Declaración Jurada simple.

Anexo N° 2-A (persona jurídica).Anexo N° 2-B (persona natural).

Nota:Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas, deberán acompañar también una copia escaneada en formato electrónico de su escritura de constitución y de su inscripción en el Registro de Comercio correspondiente, o del documento que resulte idóneo para acreditar su existencia cuando se trate de personas jurídicas que no se constituyan mediante escritura pública inscrita en el Registro de Comercio correspondiente.

Los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán acompañar estos documentos si ellos, u otros similares se encuentran en dicho Registro a la fecha de apertura de las ofertas.

4.2. Oferta Técnica.N° Descripción Según Formato1 Detalle del servicio ofertado debe cumplir

íntegramente con lo requerido en las Bases Técnicas de esta Licitación.

Formato de Presentación de la Oferta Técnica Anexo N° 3.

N° Experiencia del oferente Según Formato2 El o la Oferente debe señalar el listado de Formato de Presentación de la

trabajos similares al requerido, según Formato de Presentación de la Oferta Técnica y adjuntar certificados o copias de contratos que lo avalen.

Oferta Técnica Anexo N° 3

4.3. Oferta Económica.N° Descripción Según Formato1 La Propuesta Económica se expresará en

pesos chilenos, con todas sus cifras y por el precio por el cual ofrece la prestación completa del servicio requerido en la presente Licitación Pública.Esta cantidad, debe incluir todo impuesto o retención legal y, no podrá incluir reajuste alguno. En ningún caso se aceptará que en la cantidad total solicitada, se agregue la frase “más impuesto” o “más IVA”.El monto de la Propuesta Económica no tendrá reajustes un aumento de ninguna naturaleza.Los impuestos a la renta, impuesto al valor agregado, cuotas de prestaciones sociales, pagos por concepto de patentes y cualquier gasto, tasa o tributo que origen los honorarios, sueldos, remuneraciones o actividades del contratista serán siempre satisfechos directamente por él sin que ello participe o tenga alguna responsabilidad CONADIEl adjudicatario deberá rendir financieramente en los términos dispuestos en las Bases Técnicas.

Formato de Presentación de la oferta Económica Anexo N° 4

Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que ocasionen la ejecución del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Será responsabilidad de los oferentes proporcionar con su oferta todos los antecedentes relevantes para que en la evaluación técnica se puedan analizar y ponderar adecuadamente todos los elementos y componentes que integren las respectivas ofertas

4.4. Plazo de vigencia de las Ofertas.Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de sesenta (60) días corridos, contados desde la fecha de cierre de recepción de las ofertas.

4.5. De la apertura electrónica de las ofertas.La apertura electrónica de las ofertas se efectuará el día señalado en el N° 3.4. “Cronograma de Actividades” de las Bases Administrativas, en un solo acto, a través del Portal.Primeramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para la presentación de ofertas.Frente a situaciones técnicas que afecten la plataforma electrónica Plataforma Electrónica del Sistema de Información de Compras y Contratación de los Organismos Públicos Portal Web www.mercadopublico.cl y que impidan el desarrollo de la apertura electrónica, la Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas de CONADI y/o la Comisión, se encontrarán facultados para interrumpir la continuidad administrativa del proceso y disponer su prosecución al día siguiente hábil y siempre que hubiese terminado tal situación técnica y, así sucesivamente hasta que tal situación técnica se subsane.Cuando haya indisponibilidad del Sistema de Información de Compras y Contratación de los Organismos Públicos Portal Web www.mercadopublico.cl, circunstancia que deberá ser ratificada por la Dirección de Compras y Contratación Pública mediante el

correspondiente certificado, el cual deberá ser solicitado por las vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de dos (2) días hábiles contados desde la fecha del envió del certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de Información.En tal evento, se admitirá que el oferente haga entrega en soporte papel de su oferta con los Antecedentes Administrativos, la Oferta Técnica y Oferta Económica, en la Oficina de Partes de la Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas de Conadi, ubicada en calle Libertador Bernardo O'Higgins N° 631, en horario de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas.

5.- ERRORES U OMISIONES DURANTE LA EVALUACIÓN.La O.A.I. de Punta Arenas de Conadi podrá solicitar a través del Portal Web Mercado Público, de conformidad a lo establecido en el inciso 1° del artículo 40 del Reglamento, que los oferentes salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las Bases y de igualdad entre los oferentes, lo que se informará al resto de los proponentes a través del Sistema de Información.

Asimismo, la Comisión podrá solicitar que los oferentes presenten certificaciones o antecedentes que estos hayan omitido presentar al momento de efectuar la propuesta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido o obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar su oferta o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.El plazo para dar cumplimiento a lo requerido no podrá ser superior a las 48 horas, contadas desde que se envié al oferente una comunicación en tal sentido a través del Portal Web Mercado Público. De dicha solicitud se deberá informar a los demás oferentes, a través del Sistema Portal Mercado Público.Esta situación será considerada por la Comisión Evaluadora al momento de la evaluación de la respectiva oferta, bajo la letra b) “Calidad y Pertinencia de la propuesta Técnica”, Criterios: N° 4 “Presentación de Antecedentes Formales por los oferentes dentro de plazo”.

6.- DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.La O.A.I. de Punta Arenas de Conadi, evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a los criterios de evaluación definidos en las presentes Bases.

6.1. Comisión Evaluadora.Al evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, en adelante también “la Comisión”, el cual estará integrado por los siguientes funcionarios:1) El Jefe del Departamento de Tierras y Aguas, de la Dirección Nacional de la

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.2) El Encargado de la Unidad de Tierras y Aguas Indígenas, de la Oficina de Asuntos

Indígenas de Punta Arenas, quien lo presidirá.3) Un/a funcionario/a profesional de apoyo de la Oficina de Asuntos Indígenas de

Punta Arenas de Conadi.4) La Encargada de la Unidad de Administración y Finanzas, de la Oficina de Asuntos

Indígenas de Punta Arenas.5) La Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Magallanes

y Antártica Chilena, o un funcionario de dicho Servicio Público.Cualquiera de los miembros de la Comisión podrá designar mediante poder simple o acto administrativo, según corresponda a otro/a funcionario para que, en caso de no poder asistir a la respectiva sesión y/o sesiones, lo/la represente en sus funciones, la que deberá hacer llegar antes de la constitución de la Comisión o presentarla en la constitución del mismo, quedando constancia de ello en el acta respectiva.Actuará en calidad de ministro de fe, un abogado de la Unidad Jurídica de la Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas, o quien lo reemplace si el abogado no se encuentra disponible o se encuentra ausente. El Jefe de Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas de Conadi procederá a nombrar a un reemplazante en calidad de ministro de fe entre aquellos funcionarios/as de la Oficina de Asuntos Indígenas de

Punta Arenas de Conadi que no integren la Comisión.Los miembros de la Comisión deberán adoptar las medidas que aseguren el correcto almacenamiento de los documentos que deben revisar en el ejercicio de sus funciones, y que las personas que no pertenecen a la Comisión no tengan acceso a dichos documentos.Durante la etapa de admisibilidad y evaluación, la Comisión podrá verificar todos aquellos antecedentes que estime pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las ofertas.Las sesiones se efectuarán en las dependencias de la Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas de Conadi, y se levantará acta de todo lo obrado, firmada por los/las integrantes de la Comisión, el cual se reunirá solamente con sus integrantes y el ministro de fe.Para sesionar se requerirán de la asistencia de la mayoría de sus miembros.Los integrantes de la Comisión se encuentran sujetos a las inhabilidades e incompatibilidades establecidas para los funcionarios públicos, y que en la eventualidad que un miembro de la Comisión le afecte alguna inhabilidad o incompatibilidad, se deberá inhabilitar de inmediato, comunicando por escrito al presidente de la Comisión o dejando constancia en el acta de sesión respectiva.En consecuencia, las personas que integran la Comisión Evaluadora estarán afectas a las siguientes incompatibilidades e inhabilidades, en razón de las funciones:a) No podrán ser cónyuges, hijos o hijas, adoptados o adoptadas, ni tener parentesco

por consanguinidad en línea recta y colateral hasta el tercer grado inclusive, o de parentesco por afinidad en segundo grado, con cualesquiera de los o las proponentes a la presente Licitación Pública “PREINVERSIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PERFILES Y PROYECTOS DE RIEGO Y/O DRENAJE PARA COMUNIDADES Y/O PERSONAS NATURALES”.

b) No podrán ser representantes legales, integrantes de directorios o directivas de comunidades indígenas que postulen a la presente Licitación Pública.

c) No podrán participar como ejecutores, ejecutoras o co-ejecutores(as) de la propuesta que resulte seleccionada bajo cualquier modalidad.

6.2. Criterios de evaluación y puntajes.El proceso de evaluación contempla el análisis y estudio de los antecedentes administrativos, la evaluación de las ofertas técnicas y económicas, debiendo para ello la Comisión Evaluadora aplicará una pauta para evaluación. Los/as integrantes del la Comisión se deberán reunir a evaluar y calificar individualmente las ofertas presentadas aplicando para ello los criterios de asignación de puntajes que se contemplara en las pautas de evaluación.El puntaje de cada oferta, antes de su ponderación será la suma de los promedios obtenidos por cada criterio de evaluación. El puntaje final de cada oferta se determinará aplicando la ponderación que se señala más adelante.La Comisión analizará las ofertas presentadas electrónicamente y/o en formato papel (si procediere) a fin de constatar si cumplen con lo establecido en estas Bases para su presentación. Verificará si se han adjuntado los documentos exigidos en los Numerales 4.1., 4.2. y, 4.3. de las presentes bases administrativas. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos, será causal suficiente para declarar su inadmisibilidad.El puntaje mínimo para adjudicar será de 60 puntos sobre un total de 100 puntos.

6.3. Mecanismo de asignación de puntajes.En el siguiente cuadro se detallan los criterios para la evaluación de los antecedentes administrativos, la oferta técnica la oferta económica; y la asignación de puntajes para cada uno de esos criterios:

a. Capacidad del Proponente (40 puntos máximos).Nº Criterios: Puntaje1. El oferente posee experiencia en el objeto de la

licitación.10

- Sin experiencia. 0- hasta dos años de experiencia. 5

- más de dos años de experiencia. 102. Experiencia del oferente en temática indígena. 5

- Sin experiencia. 0- hasta dos años de experiencia. 2.5- más de dos años de experiencia. 5

3. Capacidad económica del oferente para el servicio licitado (infraestructura – equipos).

5

- El oferente no cuenta y/o acredita contar con infraestructura propia, arrendada y/o en comodato, como también no cuenta con equipamiento para el desarrollo del proyecto.

0

- El oferente cuenta y/o acredita contar con infraestructura propia, arrendada y/o en comodato, como también cuenta con equipamiento propio o ajeno para el desarrollo del proyecto.

2.5

- El oferente cuenta y/o acredita contar con infraestructura propia, arrendada y/o en comodato, como también cuenta con equipamiento propio o ajeno para el desarrollo del proyecto. Posee presencia en la Región de Magallanes y Antártica Chilena (Oficina y/o dependencias)

5

4. Equipo profesional y técnico multidisciplinario con experiencia en el objeto de la licitación.

10

- Menos del 50 % del equipo multidisciplinario que se desempeñará en la licitación cuenta con experiencia en la materia requerida.

0

- Entre el 50% y el 100 % del equipo multidisciplinario que se desempeñará en la licitación cuenta con experiencia en la materia requerida.

10

5. Equipo profesional y técnico multidisciplinario con experiencia en la temática indígena.

10

- Menos del 50 % del equipo multidisciplinario que se desempeñará en la licitación cuenta con experiencia en la temática indígena.

0

- Entre el 50% y el 100 % del equipo multidisciplinario que se desempeñará en la licitación cuenta con experiencia en la temática indígena.

10

b. Calidad y Pertinencia de la Propuesta Técnica (40 puntos máximos).Nº Criterios: Puntaje1. Objetivos. 5

- Presenta un número inferior de objetivos requeridos en bases o estos resultan incoherentes con la metodología de trabajo.

0

- Señala los objetivos solicitados en bases. 2.5- Señala los objetivos solicitados en bases y adicionales,

siendo éstos claros y coherentes con la metodología de trabajo a desarrollar, sin desvirtuarla técnicamente.

5

2. Productos. 5- No cumple con la totalidad de los productos requeridos en

esta licitación.0

- Cumple con la totalidad de los productos solicitados en la licitación.

2,5

- Oferta productos adicionales a los solicitados en esta licitación, sin desvirtuarla técnicamente.

5

3. Metodología de trabajo. 10- La metodología de trabajo no responde a los requerimientos

de los objetivos y/o productos planteados en las bases de 0

licitación.- La metodología planteada responde a los objetivos y/o

productos a lograr en esta licitación.5

- La metodología planteada responde plenamente a los objetivos y productos requeridos en bases y aquellos ofertados adicionalmente por el proponente.

10

4. Presentación de antecedentes formales por el oferente dentro de plazo.

5

- Presentación incompleta de antecedentes. 0- Presentación completa de antecedentes. 5

5. Cronograma de Ejecución. 5- La oferta no presenta una carta Gantt de ejecución. 0- La oferta presenta carta Gantt de ejecución, con

identificación de las actividades y productos por etapa.2,5

- La oferta presenta una carta Gantt de ejecución con identificación de las actividades; productos por etapa y, propuesta de integración profesional multidisciplinaria por etapa y producto.

5

6. Procedimiento de auto seguimiento y evaluación. 5- La propuesta no incluye procesos de auto seguimiento y

evaluación.0

- La propuesta sí incluye procesos de auto seguimiento y evaluación

5

7. Enfoque de género. 5- La propuesta no integra acciones orientadas al enfoque de

género (actividades y/o variables).0

- La propuesta incluye acciones orientadas al enfoque de género (actividades y/o variables).

5

c. Calidad de la Propuesta Económica (20 puntos máximos).Nº Criterios: Puntaje1. Coherencia de la propuesta. Si la Oferta se ajusta a los

montos requeridos para la ejecución del servicio y si resulta coherente a los productos solicitados.

10

No Cumple 0

Cumple parcialmente 5

Cumple totalmente 10

2. Distribución de recursos. Referida a si incorpora el mínimo de categorías requeridas y si corresponde a una adecuada distribución de recursos por ítem.

10

No Cumple 0

Cumple parcialmente 5

Cumple totalmente 10

7.- ACTA DE LA COMISIÓN EVALUADORA.Realizada la ponderación de cada oferta se procederá a la confección del listado correspondiente, ordenando las propuestas en forma decreciente conforme a sus puntajes totales.Cualquier falsedad y error en los datos y antecedentes incorporados en la propuesta digital (o en formato en papel si procediere), dará derecho a la Comisión Evaluadora a no considerar la oferta presentada. Como se indicó, la Comisión tendrá la facultad de verificar los antecedentes entregados por el oferente en su presentación.

Los/las oferentes que no resulten adjudicados no tendrán derecho a indemnización alguna.Una vez culminada la etapa de evaluación, la Comisión Evaluadora propondrá mediante un informe adjudicar al Jefe de Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas de Conadi la oferta más ventajosa, considerando los criterios de evaluación y que obtenga el mayor puntaje obtenido en la evaluación, mediante Acta suscrita por todos los miembros de la Comisión. El acta deberá detallar, a lo menos, los siguientes aspectos:1) Identificación de la licitación, individualización de las personas que conforman la

Comisión Evaluadora y la fecha y hora de la/s sesión/es;2) Las ofertas que fueron aceptadas o rechazadas al momento de la apertura y las

razones para dicho rechazo;3) Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación de las ofertas;4) Las ofertas que debe declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos

establecidos en las bases, debiendo especificar los requisitos incumplidos.5) La asignación de puntajes para cada criterio y las fórmulas de cálculo aplicadas

para la asignación de dichos puntajes, así como cualquier observación relativa a la forma de aplicar los criterios de evaluación.

6) La proposición de adjudicación, dirigida al jefe de Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas de Conadi, indicándose los puntajes finales tanto del adjudicatario como del resto de los oferentes;

7) Las firmas de los integrantes de la Comisión y la del Ministro de Fe.

7.1. Requerimientos técnicos y otros aspectos.7.1.1.

Resolución de empate. En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplica, en forma sucesiva, las siguientes reglas de desempate:a) se preferirá adjudicar a aquella oferta que tenga mejor puntaje en la evaluación técnica; y,b) en caso de persistir la igualdad, se dará preferencia a aquella oferta que hubiere obtenido mejor evaluación en el criterio técnico de mayor ponderación.c) En caso de perseverar el empate, se preferirá a aquella propuesta que haya obtenido mejor puntaje en la evaluación económica.

7.2.2.

Mecanismo de consultas respecto de la adjudicación. Las preguntas o consultas que surjan con ocasión de la adjudicación de la licitación deberán formularse al encargado del proceso, a través de la plataforma del Portal Web www.mercadopublico.cl.La respuesta será dada dentro del plazo de 48 horas (hábiles) desde la recepción formal de la pregunta o consulta.

8.- DE LA ADJUDICACIÓN.La O.A.I. de Punta Arenas de Conadi aceptará la oferta más ventajosa, considerando los criterios de evaluación con sus respectivos puntajes establecidos en las presentes bases, mediante acto administrativo en el que se especificarán los criterios de evaluación aplicados.Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 505 del precio presentado por el oferente que le sigue, y que se verifique por parte de la O.A.I. de Punta Arenas de Conadi podrá, de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 del Reglamento, adjudicar la presente licitación a través de una resolución fundada a esa oferta, solicitando una ampliación de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.La presente licitación será adjudicada a un solo proveedor.En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicación de las presentes bases de licitación, se publicará una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, informando de las razones del atraso.

9.- INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS Y DECLARACIÓN DE DESIERTA DE LA LICITACIÓN.

La O.A.I. de Punta Arenas de Conadi declarará inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases, ya sea en uno o más específicos, o en el mismo acto de adjudicación.Además, la O.A.I. de Punta Arenas de Conadi declarará desierta la licitación si es que no se presentan ofertas, o bien, si éstas no resultan convenientes a sus intereses.En todo caso, las declaraciones de la O.A.I. de Punta Arenas de Conadi se efectuarán siempre mediante resolución fundada.

10.- FACULTAD DE READJUDICAR.La O.A.I. de Punta Arenas de Conadi podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al

adjudicatario.b) Si el adjudicatario no entrega la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del

contrato.c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del

artículo 4° de la Ley N° 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha condición.

11.- DEL CONTRATO.Una vez adjudicada la mejor propuesta, el adjudicatario deberá suscribir el contrato dentro del plazo establecido para tales efectos en el Numeral 3.4. ”Cronograma de Actividades” de las bases administrativas.

Para la firma del contrato, el adjudicatario que sea persona natural deberá acompañar una copia de su cédula de identidad; el adjudicatario que sea persona jurídica deberá acompañar una copia de su escritura de constitución y de sus modificaciones, un certificado de vigencia de la persona jurídica y de los poderes de su(s) representante (s), emitidos con una antelación no superior a 6 (seis) meses, y una copia de la cédula de identidad de su(s) representante(s).Si se trata de personas jurídicas que no se constituyan mediante escritura pública inscrita en el Registro de Comercio correspondiente, deberá acompañar los documentos que resulten idóneos para acreditar su existencia y la personería del representante, emitidos con una antelación no superior a 6 (seis) meses.En todo caso, el adjudicatario no deberá acompañar los documentos especificados en el párrafo anterior si ellos u otros similares se encuentren disponibles en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl).En el evento que el contrato no se firme en el plazo estipulado (Numeral 3.4. Cronograma de actividades) por causas atribuibles al adjudicatario, se desista de su oferta o sea inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4° de la Ley N° 19.886, la O.A.I. de Punta Arenas de Conadi podrá readjudicar la licitación al oferente que le siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, o a declarar desierta la licitación.

12.- CONDICIONES BÁSICA DEL CONTRATO.El contrato a suscribirse contendrá las condiciones básicas que se indican en el siguiente cuadro:

Domicilio de las partes. Comuna y ciudad de Punta Arenas.

Subcontratación.

Si se permite, de acuerdo a las normas contenidas en la Ley N° 20.123. en todo caso, la subcontratación solamente podrá ser parcial, y el contratista deberá suministrar a la contraparte técnica la información que ésta le solicite con el objeto de acreditar el carácter parcial de la subcontratación.

Cesión de derechos. No se permite.Suscripción del contrato y ejemplares.

El contrato será suscrito por el Jefe de Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas de Conadi y el adjudicatario/a, si es persona natural, o por el o los representantes legales del adjudicatario en caso de ser

persona jurídica.El contrato será firmado en (02) originales, uno de los cuales quedará en manos del Adjudicatario/a y el otro en poder de CONADI.

Vigencia del contrato. Desde la total tramitación de la resolución que apruebe el contrato.

Duración del contrato. La duración del contrato será de 10 meses contados desde la fecha de la resolución que aprueba el contrato.

Inicio del proyecto.

El contratista tendrá que dar inicio a la ejecución del proyecto, a más tardar al día quinto hábil que el contrato se encuentra aprobado por la correspondiente resolución administrativa. En caso contrario, la Conadi podrá resolver el contrato por constituir una causal de incumplimiento grave, situación que será calificada por el Jefe de Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas. Asimismo, el contratista será responsable de todos los daños y perjuicios que deriven de este incumplimiento.

Documentación integrante del contrato.

Se considerará como parte integrante del contrato las bases administrativas y técnicas y anexos, así como las aclaraciones y modificaciones a las bases; las preguntas y respuestas del período de consultas; la oferta técnica y económica.

Solución de controversias y legislación aplicable.

El contrato se regirá por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdos que no puedan ser solucionados entre las partes, serán sometidos al conocimiento de los Tribunales Ordinarios de Justicia. Las partes desde ya prorrogan la competencia a dichos tribunales de justicia con asiento en la comuna y ciudad de Punta Arenas.

Modalidad de pago del Contrato.

Por estado de avance y/o anticipo.1. Por estado de Avance.El pago del servicio se hará contra entrega de productos, medios de verificación, informes de avance; y una vez aprobado, el informe parcial o etapa que corresponda del servicio por el Encargado de la Unidad de Tierras y Aguas Indígenas de la Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas de Conadi.Se contempla 4 etapas y estados de pago, contra entrega de Informes de Avance, y previa recepción conforme del profesional que actúe como contraparte técnica.Estado de pago Etapa 1:Producto a) e informe de avance N° 1, correspondiente al 30 % del monto total de la asesoría.Estado de pago Etapa 2:Producto b) e informe de avance N° 2, correspondiente al 20 % del monto total de la asesoría.Estado de pago Etapa 3:Producto c y d) e informe de avance N° 3, correspondiente al 30 % del monto total de la asesoría.Estado de pago Etapa 4:Producto e) e informe Final, correspondiente al 20 % del monto total de la asesoría.Los documentos de cobro (facturas o boletas) deberán ser emitidas a nombre de CONADI, Rut 72.396.000-2, de giro “Administración Pública” y ser entregadas o enviadas a la Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas, ubicada en Calle Libertador Bernardo O´Higgins N° 631, ciudad de Punta Arenas, o bien de forma

electrónica al correo electrónico rmenendez@conadi.gov.cl, debiendo ser visadas por la contraparte técnica para posteriormente remitirla a la Unidad de Administración y Finanzas de la O.A.I. de Punta Arenas.2. Por Anticipo.El contratista, una vez firmado el contrato, podrá solicitar anticipo de hasta 60% del valor total del servicio encomendado, garantizando el 100 % de los recursos anticipados, siendo facultad del Jefe de Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas autorizar dicho anticipo, según la disponibilidad presupuestaria y el monto del anticipo que se solicita. La solicitud del anticipo, debe contener el detalle de los gastos a los cuales se destinará el anticipo.Una vez que el avance del programa sea tal, que se encuentren rendidos los recursos anticipados, previa evaluación del Jefe de Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas, podrá ser devuelta la garantía que resguardaba dicho anticipo, en caso contrario CONADI, procederá al cobro de las garantías para recuperar el anticipo de fondos.

13.- GARANTÍAS.13.1. Garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.

El adjudiciatrio deberá entregar, al momento de la suscripción del contrato definitivo una garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, que deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable, con las siguientes carácteristicas:Beneficiario: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y/o

CONADI Rut N° 72.396.000-2.Pagadera: A la vista.Tipo de documento: Se aceptará cualquiera instrumento que asegure el

cobro de la garantía de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el artículo 68 del Reglamento (D.S. N° 250, del Ministerio de Hacienda, de 2004).

Vigencia mínima: Desde la fecha de celebración del contrato hasta 60 días hábiles posteriores a la terminación del contrato.

Expresada en: Pesos Chilenos.Monto: 5% del monto total del contrato.Glosa (exigible respecto de los instrumentos que admiten la incorporación de glosas):

“Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato PREINVERSIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PERFILES Y PROYECTOS DE RIEGO Y/O DRENAJE PARA COMUNIDADES Y/O PERSONAS NATURALES".

Forma y oportunidad de restitución:

Al día hábil siguiente a la fecha de su vencimiento, siempre que el contratista acredite el pago de las obligaciones laborales y sociales hasta el último mes en que se prestaron los servicios.

Se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratista, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Compras.Si el contratista no acredita oportunamente el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores, CONADI estará facultada para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna (artículo 72 del Reglamento).La garantía podrá entregarse de forma física o electrónicamente. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre “Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de Dicha Firma”.En caso de aumento de plazo del contrato, el contratista deberá extender el tiempo de vigencia de la garantía con el objeto de asegurar el cumplimiento de la vigencia

mínima establecida en este numeral.

13.2. Garantía por anticipo.Las presentes bases permiten la entrega de anticipo al contratista, quien deberá solicitarlo en forma expresa y escrita a la O.A.I. de Punta Arenas de Conadi, que deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable, con las siguientes carácteristicas:Finalidad: Persigue que el contratista pueda solicitar, al momento

de suscribir el contrato, un anticipo de hasta el 60% del monto total del contrato.El citado anticipo deberá rendirse (devengándose) contra el o los productos respecto de los cuales se haya solicitado el correspondiente anticipo.

Beneficiario: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y/o CONADI Rut N° 72.396.000-2.

Pagadera: A la vista.Tipo de documento: Se aceptará cualquiera instrumento que asegure el

cobro de la garantía de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el artículo 68 del Reglamento (D.S. N° 250, del Ministerio de Hacienda, de 2004).

Vigencia mínima: Desde la fecha de celebración del contrato hasta 60 días hábiles posteriores a la terminación del contrato.

Expresada en: Pesos Chilenos.Monto: 100% del monto total del anticipo.Glosa (exigible respecto de los instrumentos que admiten la incorporación de glosas):

“Para garantizar el adecuado y correcto uso del anticipo solicito en el contrato PREINVERSIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PERFILES Y PROYECTOS DE RIEGO Y/O DRENAJE PARA COMUNIDADES Y/O PERSONAS NATURALES".

Forma y oportunidad de restitución:

La devolución de la garantía por anticipo se efectuará dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la recepción conforme por parte de la O.A.I. de Punta Arenas de Conadi, de los bienes o servicios que el contratista haya suministrado con cargo al respectivo anticipo.

La garantía podrá entregarse de forma física o electrónicamente. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre “Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de Dicha Firma”.

14.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la propia naturaleza de la contratación, el Contratista tendrá las siguientes obligaciones:a) Ejecutar el contrato de buena fe y emplear el máximo de cuidado y dedicación

para su debido cumplimiento.b) Cumplir el contrato con estricta sujeción a lo establecido en las presentes bases y

en los demás documentos que rigen esta licitación.c) Abstenerse de realizar o pretender implementar cualquier cambio en la forma de

prestar los servicios que no esté considerado en las bases y no haya sido autorizado por la contraparte técnica.

d) Dar fiel cumplimiento a todas las normas legales y reglamentarias aplicables la contratación, especialmente en materia de accidentes del trabajo y prevención de riesgos, laborales, remuneracionales, de previsión y seguridad social, u otros que le sean aplicables.

e) Dar fiel y oportuno cumplimiento a las órdenes e instrucciones que le dé la contraparte técnica. En especial, deberá entregarle, cuando le sean solicitados, copia de los contratos de trabajo vigentes, liquidaciones de remuneraciones, finiquitos y cualquier otra documentación que le sea solicitada con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales para con los trabajadores.

15.- ENCARGADO DEL CONTRATISTA.El contratista deberá nombrar en el contrato un encargado para la ejecución del mismo, que tendrá, a lo menos las siguientes funciones:a) Representar al contratista en la discusión de las materias relacionadas con la

ejecución del contrato.b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento del

contrato.Todo cambio relativo a esta designación, deberá ser informado a la O.A.I. de Punta Arenas de Conadi por contratista, a más tardar dentro de las 48 horas siguientes de efectuado.

16.- CONTRAPARTE TÉCNICA O.A.I. DE PUNTA ARENAS DE CONADI.La contraparte técnica corresponderá a la Unidad de Tierras y Aguas Indígenas (ULTA) de la Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas de CONADI. Sus funciones serán:a) Supervisar, coordinar, y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y todos los

aspectos considerados en las presentes bases.b) Comunicarse por cualquier vía con el encargado del contratista, dándole

observaciones de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo establecer exigencias y plazos de desempeño con el encargado del contratista, a fin de mejorar el servicio.

c) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios contratados, como asimismo, dar tramitación a los pagos.

d) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en las presentes bases y en los demás documentos que rigen esta licitación.

e) Hacer seguimiento al proyecto y verificar que se cumplan los plazos y los productos que se licitan.

f) Revisar los informes de avance técnico y financiero y la calificación de los estados de avance de la ejecución.

g) Demás funciones que encomienden las presentes Bases.

17. REUNIONES DE COORDINACIÓN.Las reuniones de coordinación se establecerán de común acuerdo entre la contraparte técnica y el contratista para aprobar y sancionar el plan de trabajo. La primera reunión de trabajo, se deberá realizarse a más tardar, al décimo día hábil de dictada la resolución que aprueba el contrato, para efectos de acordar la fecha de entrega de la Carta Gantt definitiva.

18.- TÉRMINO NORMAL, MODIFICACIÓN O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

Termino normal.El contrato terminará por el transcurso del plazo establecido para su ejecución, en el Numeral 12 precedente, sin perjuicio de lo dispuesto en el Numeral 20 de estas bases Administrativas.

Modificación o término anticipado.El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente, de conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Compras, por las siguientes causas:a) La resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.c) El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las

cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

d) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.e) Por registrar el contratista saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de

seguridad social con sus actuales trabajadoras o con trabajadores contratados en

los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

f) Por caso fortuito o fuerza mayor que obligue a las partes a reevaluar las condiciones de la licitación.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b) precedente, se entenderá como incumplimiento grave de las obligaciones del contratista:1) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Numeral 14 de las Bases

Administrativas.2) No destinar el número de personas profesionales y de apoyo indicado en la oferta

técnica para que trabajen durante la ejecución del contrato o los recursos son insuficientes para el normal desarrollo del contrato, o se atrase en las entregas programadas de informes y productos.

3) Si la calidad del trabajo ejecutado no satisface las exigencias mínimas para los objetivos tenidos en consideración al pactar el contrato. Se entenderá por calidad mínima, la relación del contenido de las actividades, los informes y productos con lo establecido en la oferta técnica.

4) Si no inicia los trabajos oportunamente, según lo establecido en estas bases, o bien paralizar sin causa justificada la ejecución del proyecto.

5) Si incumple parcial o totalmente su obligación de entregar a CONADI las rendiciones de los productos exigidos en esta licitación pública y si no se observa los requerimientos técnicos o el cumplimiento es imperfecto.

En todos los casos precedentemente señalados, el contratista será notificado del término en forma anticipada del contrato mediante carta certificada. La notificación por carta certificada se entenderá practicada a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda, teniendo el contratista un traslado fatal de 5 días hábiles a fin de que éste manifieste sus descargos en relación al eventual incumplimiento. La medida a aplicar deberá formalizarse a través de una resolución fundada, la que deberá pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieren, y publicarse oportunamente en el Sistema de Información, a más tardar dentro de las 24 horas de dictada. Además, deberá notificarse al contratista del servicio mediante oficio enviado en forma certificada al domicilio registrado en el contrato.En contra de dicha resolución procederán los recursos dispuestos en la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.Cuando se ponga término anticipado al contrato por las causales indicadas en las letras b), c) y e) precedentes, se procederá al cobro de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.CONADI en el caso de término anticipado del contrato podrá recurrir a una licitación privada o trato directo conforme lo prescribe la letra b) del artículo 8 de la Ley N° 19.886, en relación al artículo 10 número 2 del Decreto Supremo N° 250, de Hacienda de 2004, Reglamento de la citada ley, o llamar a una nueva licitación pública para proveer el servicio.Lo establecido en este acápite, es sin perjuicio de las acciones que la O.A.I. de Punta Arenas de Conadi pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios.Las modificaciones al contrato podrán efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de los objetivos del contrato o de hacerse cargo de situaciones imprevistas ocurridas durante la ejecución del contrato, y que incidan en su normal desarrollo, no pudiendo respecto de la letra a) y f) precedentes alterarse la aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes. Las modificaciones no podrán afectar el precio del contrato.En todo caso, las modificaciones del contrato siempre deberán constar en un instrumento suscrito por ambas partes, el que deberá ser aprobado mediante resolución, previo informe de la Ulta que analice la procedencia de dicha modificación, el que será remitido al Jefe de Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas para su aprobación o rechazo.La resolución que rechace o apruebe la(as) modificación(es) deberá ser fundada y publicarse en el Portal, dentro de las 24 horas siguientes a su dictación.

Sin perjuicio de lo anterior, la resolución que disponga el término anticipado del contrato y la que modifique el contrato, la O.A.I. de Punta Arenas despachará oficio certificado por Correos de Chile adjuntando fotocopia de las mismas al domicilio del contratista registrado en el contrato o al informado por éste por escrito, de haberlo cambiado.

18.- PLAZO DE ENTREGA DE PRODUCTOS.Como se señaló en el N° 12 de las bases administrativas, la duración del contrato será de 10 (diez) meses, a partir de la fecha en que se encuentre tramitada la resolución que apruebe el respectivo contrato, tiempo en que el ejecutor deberá hacer entrega de todos los productos que se indican en la presente licitación, según, sin perjuicio de lo señalado en el Numeral 20 de las bases administrativas.

19.- DERECHOS DE PATENTE Y PROPIEDAD INTELECTUAL.La información, documentos e informes que se generen como resultado de los servicios y/o productos objeto del contrato, serán de exclusiva propiedad de Conadi, no pudiendo hacer uso de ellos el contratista y/o los encargados del proyecto, consultores, profesionales o personal ligado al mismo, sin autorización previa por escrito de CONADI.Los materiales y productos que se editen de la ejecución del proyecto deben señalar en forma explícita y manifiesta que son propiedad de Conadi, de conformidad a la legislación que regula la materia. Sus conclusiones y toda información recopilada por el contratista, así como los insumos que generó, no podrán difundirse salvo previa autorización de Conadi.El contratista liberará de toda responsabilidad a CONADI en caso de acciones entabladas por terceros en razón de transgresiones a la propiedad intelectual, derechos de patentes, marca registrada o diseños industriales, como consecuencia de la utilización de los bienes y/o servicios o parte de ellos en Chile.

20.- DEL TÉRMINO DE LA EJECUCIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO.

Informe Final Técnico y Financiero

En la etapa de Término de la Ejecución, se debe entregar el informe final técnico y la respectiva factura así como el informe final financiero si correspondiere.En el Informe Técnico, el Consultor(a) debe incorporar al menos, los objetivos (generales y específicos), las etapas y actividades del proyecto con sus respectivos medios de verificación, según la Carta Gantt entregada.Conadi, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles contados desde la entrega de los informes, efectuará la revisión y estudio de ellos, para luego pronunciarse sobre la conformidad o inconformidad de dichos informes finales. En caso que declare la inconformidad de los informes finales y su documentación, se podrán hacer observaciones al contratista a fin de que dé las respuestas requeridas.Una vez entregados los referidos Informes Finales observados por parte del contratista, CONADI revisará la documentación y se pronunciará dentro del plazo, indicado precedentemente, respecto de su conformidad o disconformidad.La aprobación de ambos Informes Finales, por parte de la Contraparte Técnica y por el Encargado de la Unidad de Administración, constituye un prerrequisito para efectuar el cierre satisfactorio del Proyecto.

Cierre del Proyecto

Con la aprobación satisfactoria de los Informes Técnico y Financiero del Proyecto, mediante resolución exenta que aprueba el cierre conforme del proyecto, CONADI suscribirá el FINIQUITO en dos originales para dar término al Contrato de Ejecución, uno quedará en manos del Consultor(a) y el otro en manos de CONADI, el que deberá ser aprobado mediante resolución exenta, para posteriormente proceder a realizar la devolución de la garantía.

II. BASES TÉCNICAS1. ANTECEDENTES GENERALES.

Fondo Tierras y Aguas Indígenas.Año 2016

Programa Subsidio para obras de riego y/o drenaje para indígenas.

Código Programa 300445400.

Componente Familias indígenas con obras de riego pre financiadas.

Unidad técnica responsable del seguimiento

Oficina de Asuntos indígenas de Punta Arenas.

2. COBERTURA.Espacial Región de Magallanes y Antártica Chilena.Temporal Tiempo de realización del proyecto.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.La entidad asignataria deberá administrar y organizar el dinero adjudicado, con el fin de dar cobertura a los problemas de falta de asesoría técnica para la elaboración de proyectos de obras de riego y/o drenaje a las personas indígenas de la Región de Magallanes y Antártica Chilena que cuentan con predios agrícolas, que requieran aumentar la productividad agrícola por medio de estas prácticas.

4. OBJETIVOS.General Facilitar el acceso al uso del agua por parte de beneficiarios

individuales, comunidades y/o organizaciones indígenas de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, a través de un diagnóstico participativo de la demanda priorizada de infraestructura de riego y/o drenaje, y conforme a ella, la posterior elaboración de proyectos para la instalación de dicha infraestructura en los casos que resulte viable, incorporando el manejo y uso óptimo del mismo recurso.

Específicos a. Elaborar proyectos de riego y/o drenaje de uso individual o comunitario basados en una mejor utilización y manejo del recurso agua, y desarrollo agroproductivo de aquellos predios de acuerdo a sus características y necesidades, en especial de aquellos de beneficiarios correspondientes a zonas geográficas en situación de precariedad.

b. Elaborar proyectos de riego con todos los antecedentes necesarios para ser presentados a concursos de la Ley N° 18.450 (Ley de Riego), Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FDNR) y Subsidio para Obras de Riego y/o Drenaje para Indígenas de CONADI, según el formato que sea requerido para cada caso.

5. BENEFICIARIOS/BENEFICIARIAS DEL PROYECTO.Personas naturales y comunidades indígenas, según corresponda.

6. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO A LICITAR.6.1. Bases técnicas específicas.

La Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas de Conadi, llama a licitación pública para la ejecución del servicio “PREINVERSIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PERFILES Y PROYECTOS DE RIEGO Y/O DRENAJE PARA COMUNIDADES Y/O PERSONAS NATURALES”, proceso que se regulará por las presentes Bases Administrativas, Técnicas y Anexos; en la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la Ley N° 19.886; en la Ley Nº 19.253; el D.S. N° 395 de 1993 del Ministerio de Planificación y Cooperación, hoy Ministerio de Desarrollo Social; la Res. Ex. N° 689, de 2003 y sus modificaciones, de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena; y, demás normas vigentes y aplicables en la especie.El proyecto deberá contemplar la elaboración de los instrumentos técnicos, fijación de criterios de asignación de asesoría técnica y, difusión a las personas naturales y comunidades indígenas constituidas en la Región de Magallanes y Antártica Chilena en virtud

de lo establecido en la Ley Nº 19.253.En el caso de realización de charlas que difundan esta actividad, o reuniones con los involucrados, el ejecutor las desarrollará en directa coordinación con la Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas y en conjunto se definirán los indicadores que se incluirán en el instrumento de asignación de asesoría.Se espera que el adjudicatario considere resultados que establezcan análisis de variables de género que permitan establecer el impacto generado por este proyecto en la población objetivo.A la Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas de Conadi se le asignó un total de $20.000.000.- (veinte millones de pesos), para el financiamiento del presente Proyecto. En relación a cada objetivo específico, se define los productos que se debe contemplar:a) Presentar 10 (diez) proyectos elaborados para beneficiarios de la

iniciativa “PREINVERSIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PERFILES Y PROYECTOS DE RIEGO Y/O DRENAJE PARA COMUNIDADES Y/O PERSONAS NATURALES”, año 2015 (Con valores reajustados), al “CONCURSO PUBLICO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE RIEGO Y/O DRENAJE EN LA REGION DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA”, año 2016.

b) Realizar un taller en la Provincia de Ultima Esperanza y otro en la Provincia de Magallanes, con la finalidad de recopilar ideas de proyectos de riego, captura de aguas lluvia, canalización o drenaje a ser ejecutados en los predios de propiedad de beneficiarios individuales, comunidades y/o organizaciones indígenas, aplicando instrumentos técnicos y participativos que permitan detectar la demanda en las respectivas comunas. Los talleres deberán contemplar la distribución de afiches, trípticos y todo el material necesario para informar a la población objetivo, además se deberá dar especial a mujeres y hombres jefe/a de hogar solo/a y con hijos.

c) Elaborar a lo menos 10 (diez) perfiles de proyectos de riego, captura de aguas lluvia, canalización o drenaje, a ejecutar en dichos predios, provenientes de la demanda determinada en los talleres referidos en el punto anterior, los que deberán incluir una memoria técnica, la que deberá incluir a lo menos: descripción general del problema a solucionar y solución propuesta; la superficie beneficiada; el caudal de las fuentes de agua que pretenden emplear, en los meses de diciembre, enero y febrero; caracterización bibliográfica del suelo que se ha de regar para tener una estimación de la velocidad de infiltración del mismo; demanda de agua por los cultivos según sea el caso; cubicación de materiales, especificar sistema de impulsión y/o canalización, de ser el caso.

d) Diseñar y elaborar al menos 10 (diez) proyectos de riego de uso individual o comunitario, completamente detallados, (cálculos, planos y especificaciones técnicas), para ser presentados a concursos de la Ley N° 18.450 (Ley de Riego), concurso FNDR, o Programa Subsidio construcción Obras de Riego y/o Drenaje para Indígenas. Cada Proyecto elaborado deberá considerar una obra cuya inversión será determinada por CONADI, en su oportunidad. Estos proyectos deberán incluir los contenidos requeridos en el punto anterior, y además caracterización del suelo que se ha de regar para tener una estimación de la velocidad de infiltración del mismo; y caracterización efectuada en terreno a través de una muestra actualizada y analizada en un laboratorio reconocido del suelo que se ha de regar para tener una estimación de la velocidad de infiltración del mismo (si es que el tipo de proyecto lo ameritase); el detalle de costos de proyecto por ítems de materiales, honorarios, inversión, gastos de operación, gastos de administración, señalética e imprevistos.

e) Todos los diseños de proyectos identificados en el número anterior deben contar con georreferencia cartográfica que identifique puntos de captación, almacenamiento, conducción y/o entrega predial, según sea el caso. La ubicación debe ser establecida en proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), Datum

Provisorio WGS84, Huso 18-19. Cada proyecto deberá ser presentado con su debido respaldo digital en CD en formato PDF, Autocad o Arcwiew.

7. FORMATO DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

Identificación general del proyecto.

Debe identificar el nombre del proyecto; la localización de éste; el tiempo de ejecución del proyecto (indicar fecha de inicio y fecha de término); nombre del ejecutor del proyecto y nombre del coordinador general de éste.

Descripción del proyecto.

Debe indicar a) Antecedentes; b) Objetivo General y Objetivos Específicos del Proyecto; c) Descripción de las etapas y actividades que involucra el proyecto, junto a la Carta Gantt y sus medios de verificación; y d) Productos esperados de la ejecución del proyecto

Experiencia del Consultor(a).

Dice relación a la experiencia que tiene el postulante a través de proyectos o actividades que ha desarrollado en los últimos cinco años, y que dicen relación con su competencia para ejecutar este tipo proyecto.

8. FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA.

Descripción.

Debe dar cuenta del resumen financiero del proyecto, según Anexo Formato de Oferta Económica.El ítem presupuestario y financiero del proyecto, se deberá expresar en pesos chilenos, con todas sus cifras, incorporando los impuestos asociados a la naturaleza del gasto. Esto significa que en los montos totales solicitados, se entienden incluidas las cargas tributarias que corresponden. En ningún caso se aceptará que en la cantidad total solicitada, se agregue la frase “más impuesto” o “más IVA”.La variación de los costos contemplados durante la ejecución del proyecto será de absoluta responsabilidad del Oferente que se adjudique la presente Licitación.

9. SUPUESTOS INSTITUCIONALES.Descripción. Que se establece una coordinación efectiva con el

adjudicatario/a para el cumplimiento de los plazos y productos requeridos en la presente Licitación Pública.

10. PRODUCTOS ESPERADOS.Descripción. Los productos esperados por la entidad licitante se indican en

forma secuenciada, señalando la cantidad y características en forma clara y detallada.Siempre se deben incluir respaldos, archivos o máster que permitan eventualmente reeditar o reproducir los productos ejecutados.

11. CARTA GANTT.Descripción. La carta Gantt es una relación temporizada de las acciones

planteadas para alcanzar la realización del (de los) producto(s) o servicio(s). Se ordena a partir de las etapas del proyecto, las actividades más significativas incluidas en las etapas, los indicadores de resultados que dan cuenta de la realización de las actividades y sus resultados; y plantean los medios de verificación que se utilizarán para corroborar su ejecución o cumplimiento.

12. IMPACTO DEL PROYECTO.Descripción. Deben señalarse los impactos que se esperan del proyecto, en

tanto que no solo afecten o impacten en los aspectos explícitamente señalados, sino que ojalá a otros aspectos

colaterales al proyecto o se vinculen con otras iniciativas complementarias.De igual modo, se considera impacto si el proyecto se proyecta a más tiempo del cierre estipulado para el mismo.

III. ANEXOS.ANEXO N° 1-A

FORMATO IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE PERSONA JURÍDICA.SEÑORJEFE OFICINA DE ASUNTOS INDÍGENASCONADIPUNTA ARENAS

De nuestra consideración:en la representación que invisto adjunto, oferta para la

licitación pública “Preinversión para la Elaboración de Perfiles y Proyectos de Riego y/o Drenaje para Comunidades y/o Personas Naturales”, con sus respectivos anexos:A.- Identificación del oferente:

Nombre o razón social: Rut:

Domiclio comercial: Comuna:

Nombre representante legal: Rut:

Correo electrónico: Teléfono de contacto:

Saluda atentamente a usted,

_____________________________Nombre y Firma Representante Legal

ANEXO N° 1-BFORMATO IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE PERSONA NATURAL.

SEÑORJEFE OFICINA DE ASUNTOS INDÍGENASCONADIPUNTA ARENAS

De mi consideración:Adjunto, oferta para la licitación pública “Preinversión para la

Elaboración de Perfiles y Proyectos de Riego y/o Drenaje para Comunidades y/o Personas Naturales”, con sus respectivos anexos:A.- Identificación del oferente:

Nombre: Rut:

Domiclio comercial: Comuna:

Correo electrónico: Teléfono de contacto:

Saluda atentamente a usted,

_______________Nombre y Firma

ANEXO Nº 2-ADECLARACIÓN JURADA DEL OFERENTE PERSONA JURÍDICA.

En (lugar) a _______________ días del mes de _________________________ de 2016, comparece don (ña) _________________________________., de nacionalidad __________________, profesión_______________________, cédula de identidad Run Nº ______________________, domiciliado (a) en_____________________________________, Comuna de __________________, Ciudad de ____________, Región _____________________, en representación de _________________________, Rut N° ______________, con domicilio en ________________, quien declara bajo fe de juramento y expone lo siguiente:

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una persona o más personas que sean funcionarios directivos de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena ni a personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los funcionarios directivos y personas mencionadas en la letra anterior, ni es una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital.

c) Que el oferente, dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal.

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Representante legalFirma : ___________________________Nombre : ___________________________Rut N° : ___________________________

ANEXO Nº 2-BDECLARACIÓN JURADA DEL OFERENTE PERSONA NATURAL.

En (lugar) a _______________ días del mes de _________________________ de 2016, comparece don (ña) _________________________________., de nacionalidad __________________, profesión_______________________, cédula de identidad Run Nº________________, domiciliado (a) en__________________________________, Comuna de __________________, Ciudad de ____________, Región _____________________, quien declara bajo fe de juramento y expone lo siguiente:

a) Que no reviste la calidad de funcionario directivo de la Corporación Nacional de Desarrollo y no tiene vínculos de parentesco con algunos de éstos, de los descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

b) Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de personas de las que formen parte los funcionarios directivos y personas mencionadas en la letra anterior, ni de una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital.

c) Que dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal.

Firma : ___________________________Nombre : ___________________________Rut N° : ___________________________

ANEXO N° 3FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA.

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO.1.1. Identificación del

oferente

1.2. Nombre del proyecto.

1.3. Nombre del coordinador (a)

1.4. Localización del Coordinador

Dirección:Correo electrónico: Teléfono fijo-celular:

1.7. Tiempo de ejecución: Fecha inicio Fecha término

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.2.1. ANTECEDENTES.

2.2. OBJETIVO GENERAL.

2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

2.4 CARTA GANTT. (Dar cuenta de las etapas, actividades, tiempos y medios de verificación que se tendrán en consideración en la ejecución del proyecto).

III. EXPERIENCIA DEL OFERENTE.3.1 EXPERIENCIA RELEVANTE.Experiencia relevante. Describa proyectos o actividades que ha desarrollado en los últimos dos años, y que dicen relación con su competencia para ejecutar este proyecto. Deberá adjuntar certificados y/o fotocopia de contratos que acrediten tal situación.

Deberá escribir brevemente para cada experiencia relevante: Nombre. Año de ejecución.

Mandante. Descripción. Objetivos. Principales resultados o productos. Fuentes de financiamiento y montos involucrados. Coberturas y tipo de beneficiarios/as. Localización.

IV. EQUIPO PROFESIONAL.Nómina del equipo profesional a cargo de la ejecución del proyecto, la cual además debe contener: funciones, jornada de trabajo y experiencia acreditada. (Incluir organigrama).

Nombre profesional

Profesión Cargo Etapa Producto Función Tiempo dedicadoHr. / Sem.

Meses

V. LISTADO INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y MEDIOS CON QUE CUENTA ELPROPONENTE.

Se debe especificar:El equipamiento que se utilizarán durante la implementación del Servicio.

_________________________________Firma Oferente o Representante Legal

ANEXO N° 4FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA.

1. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO.1.1. Presupuesto.

1.2. Recursos humanos.

1.3. Aportes oferente, si corresponde (adjuntar carta compromiso).

1.4. Aportes de otras instituciones, organizaciones o personas (adjuntar carta compromiso).

1.5. Resumen del financiamiento del proyecto.Ítem Solicitado a

CONADIAporte Propio

Aporte de terceros

Total Proyecto

1.6. Forma de desembolso del presupuesto.

______________________________Firma Oferente o Representante Legal

ANEXO N° 5FORMATO DE CARTA COMPROMISO DE PROFESIONALES PARTICIPANTES DE LA

PROPUESTA

En (lugar) a _______________ días del mes de _________________________ de 2016, comparece don (ña) _________________________________., de nacionalidad __________________, profesión_______________________, cédula de identidad Run Nº ______________________, domiciliado (a) en_____________________________________, Comuna de __________________, Ciudad de ____________, Región _____________________, quien declara bajo fe de juramento y expone lo siguiente:

1. Me comprometo a trabajar como profesional-apoyo del Proyecto PREINVERSIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PERFILES Y PROYECTOS DE RIEGO Y/O DRENAJE PARA COMUNIDADES Y/O PERSONAS NATURALES, año 2016, de la Unidad de Tierras y aguas de la Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas.

2. En la ejecución de este proyecto realizaré las funciones de ______________________, con dedicación de _____ horas semanales.

3. Las competencias técnicas para desempeñar dichas funciones, se respaldan mediante Curriculum Vitae firmado adjunto a esta carta.

_______________________Nombre y firma

Oficina de Asuntos Indígenas de Punta ArenasCalle Libertador Bernardo O´Higgins Nº 631, Punta ArenasTeléfonos: (56) 612 229536 - 229668 - 246202 - 240132www.conadi.gob.cl