000087_du 041-2009!3!2009-Gra_ce-contrato u Orden de Compra o de Servicio

7/24/2019 000087_du 041-2009!3!2009-Gra_ce-contrato u Orden de Compra o de Servicio

1/35

GOBIERNO REGIONALGOBIERNO REGIONALAMAZONASAMAZONAS

CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N 789 2009-

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR

LICITACIN PBLICA N 003-2009-GRA/CE

Conste por el presente documento el CONTRATO DE EJECUCIN DE OBRA, Llave enMano, a Precios Unitarios, correspondiente a la EJECUCIN DE LA OBRA: InterconexinS.E. Chachapoa!" S.E. J#$%i&&a ' Reha%i&itacin" (e)ora$iento Nor$a&i*acin +e&Si!te$a E&,ctrico Exi!tente- ' Di!trito! +e J#$%i&&a" Chi!#i&&a" Recta Coro!ha '/ro0incia +e Bon1ar2"Ubicado en la Provincia de Bongara, Regin Amazonas, que celebran,de una parte, el 3OBIERNO RE 3IONAL A(A4ONAS, con domicilio legal en el Jr !rtiz

Arrieta "# $%&' ( C)ac)apo*as, con Registro +nico de Contribu*ente RUC- "# %'./0&1021$,representado legalmente en este acto por su 3erente 3eneral Bilogo 5ELI/E 6SAACCARA(UTTI CASTA7EDA, identi4icado con 5"6 "# $1&%'&/1, designado medianteResolucin 78ecutiva Regional "# 9$&(%''0(3!B67R"! R736!"AL AMA:!"A;.- 5D IN3ENIEROS CONTRATISTAS 3ENERALES, con RUC "#%'%'/19'1'0, inscrito

en el Registro "acional de Proveedores del 7stado como 78ecutor de !bras con el "#'//$2, con un porcenta8e de participacin del $>

&- ELCA S.R.L, con RUC "# %'.2$%&'109, inscrito en el Registro "acional de Proveedoresdel 7stado como 78ecutor de !bras con el "# $%$'2, con un porcenta8e de participacindel 2>

5ebidamente representada por su Representante Legal com?n, el Sr. A(ANCIO RE9ILLATA5UR" con 5"6 "# '21%0%.0, domiciliado en el 8r ;alamanca "@ $%&', de acuerdo a lo

establecido en el contrato de consorcio suscrito con 4ec)a %/ de !ctubre del %''0, a quien enadelante se le denominar= EL CONTRATISTA-, con domicilio legal en la A Brasil "@ %1$'

o4icina .'$ Pueblo Libre ( Lima Per?

CL;USULA /RI(ERA: ANTECEDENTES


2/35





Reha%i&itacin" (e)ora$iento Nor$a&i*acin +e& Si!te$a E&,ctrico Exi!tente- 'Di!trito! +e J#$%i&&a" Chi!#i&&a" Recta Coro!ha ' /ro0incia +e Bon1ar2.


3/35





acuerdo a la Propuesta tDcnico ( econmica * sus Aneos presentada por ELCONTRATISTA, documentos que se ad8untan como Aneos del presente ContratoCl=usula FrigDsima-EL CONTRATISTA declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadasdel presente contrato, ba8o sancin de quedar in)abilitado para contratar con el 7stadoen caso de incumplimientoEL CONTRATISTA declara estar legal, tDcnica *.= ALCANCE DEL CONTRATO

.%$ 7l Contrato comprendeE( 7laboracin de la 6ngenierHa de 5etalle( ;uministro de equipos * materiales( Fransporte de equipos * materiales al lugar de la obra( 78ecucin * construccin integral de la !BRA materia del presente Contrato,

pruebas * puesta en servicio( 5esmonta8e electromec=nico integral de las instalaciones elDctricas

eistentes

.%% 7tensin de las Prestaciones a ser 78ecutadas por EL CONTRATISTALas prestaciones que deber= e8ecutar EL CONTRATISTA, de maneraenunciativa m=s no limitativa, son las siguientesE

a EL CONTRATISTA elaborar= la 6ngenierHa de 5etalle, inclu*endo los planosde 4abricacin, construccin asH como los planos * esquemas de principio *4uncionales

b 6denti4icar oportunamente la necesidad de la aprobacin de un adicional deobra * elaborar * presentar sustentadamente el respectivo presupuesto al;upervisor de !bra

c Gabricacin *


4/35





e Ba8o su responsabilidad, veri4icar= las caracterHsticas de los equipos *materiales que suministre, sin per8uicio de las veri4icaciones que realice LAENTIDAD A tal e4ecto, EL CONTRATISTA deber= entregar los 4olletostDcnicos de los equipos que suministra, especi4icando su tipo * suscaracterHsticas mec=nicas * elDctricas

4 7ntrega de los protocolos de pruebas de tipo * pruebas individuales para losequipos * materiales que suministre

g 7mbala8e, embarque, tr=mites de importacin, transporte, desaduana8e,desembarque * descarga del equipo * material importado que suministre EL

CONTRATISTA) Fransporte, inclu*endo los seguros correspondientes asH como las

actividades de seleccin, manipuleo, carga * descarga de equipos *materiales desde los Almacenes de los proveedores )asta la zona delPro*ecto

i Gormacin del personal de eplotacin durante el perHodo de operacineperimental

8 Redaccin de las notas eplicativas, c=lculos 8usti4icatorios con planos *esquemas de construccin revisados en espaol-

K Realizar el reemplazo de piezas de4ectuosas, asH como las reparaciones

que 4ueran necesarias en el perHodo de garantHa, lo cual comprender=traba8os * gastosl 78ecutar= las !bras civiles, el monta8e electromec=nico * pruebas del

equipo * materiales, la operacin eperimental * la puesta en servicio )astaentregar el con8unto de instalaciones en per4ectas condiciones de4uncionamiento

m 78ecutar el desmonta8e electromec=nico de las instalaciones eistentes, asHcomo acopiar todo el material desmontado en un almacDn queoportunamente asignara LA ENTIDADprevia coordinacin con la empresaconcesionaria del servicioPara lograr dic)o cometido LA C!"FRAF6;FA alcanzar= previo al

desmonta8e, para su revisin * aprobacin de LA ;UP7R6;6!" unE?/EDIENTE DE DES(ONTAJEde las instalaciones elDctricas eistentes,dic)o epediente incluir= una memoria descriptiva, planillas de metrado demateriales por especi4icacin tDcnica * planos de los circuitos eistentesincluido le*endas- por subestacin de distribucin7l material desmontado ser= entregado por EL CONTRATISTA a LAENTIDAD" el mismo que ser= controlado a travDs de la supervisin de laobra

Jr. Ortiz Arrieta N1250 -Chachapoyas Telefax N 041-47775 !"#. $e%.& '''.re#io(a)azo(as.#o%.pe 4


5/35





n 7laboracin del 7pediente para la imposicin de la ;ervidumbre de loselectroductos que componen la obra, asumiendo de ser necesario los pagosa los titulares de los predios sirvientes

o Con8untamente con la supervisin deber= proponer * coordinar con laempresa concesionaria la programacin de las interrupciones del servicioelDctrico necesarias para la construccin de la obra Correr=n por cuenta deEL CONTRATISTA los costos que estas impliquen * cu*o pago ser=realizado a la 7mpresa Concesionaria de 5istribucin de 7nergHa 7lDctrica

p Correr=n por cuenta de EL CONTRATISTA los costos correspondientes a la

etapa de operacin eperimental de las !brasq Las dem=s actividades necesarias para la puesta en 4uncionamiento de las

obras materia del presente Contrato.%9 7quipo * Materiales a suministrar

EL CONTRATISTAdeber= suministrar el equipo * material detallado en lasBases del proceso de seleccin * en su Propuesta Aneos del presentecontrato-, asH como cualquier otro material o equipo necesario para la correctaoperacin de las obras materia del presente ContratoPreviamente, EL CONTRATISTA deber= presentar la 5ocumentacin queacredite el cumplimiento de la totalidad de las 7speci4icaciones FDcnicas

manuales, cat=logos, normas, etc- de cada uno de los equipos *


6/35





( 5ecreto Legislativo "# $'$/, Le* de Contrataciones del 7stado( 5ecreto ;upremo "@ $2.(%''2(7G, Reglamento de la Le* de Contrataciones del 7stado

en adelante Reglamento- * sus modi4icatorias realizadas )asta la 4ec)a de laconvocatoria de la Licitacin P?blica

( 5ecreto de Urgencia "# '.$(%''0 Medidas para agilizar la e8ecucin de obras p?blicas *otras acciones

( Le* "@ %2.$$ ( Le* 3eneral del ;istema "acional de Presupuesto( Le* "@ %0%20 ( Le* de Presupuesto del ;ector P?blico para el Ao Giscal %''0( Resolucin "@ '19(%''9(C!";UC!57

.< (ONTO DEL CONTRATO (ONTO DE LA OBRA7l Monto del Contrato Monto de la !bra-, asciende a S. FGH">=.K Tre! (i&&one!No0enta Cinco (i& Ochociento! C#arenta Do! Con K


7/35





EL CONTRATISTA acepta * declara epresamente que los precios o4ertados inclu*entodo concepto necesario para la completa e8ecucin de la !BRA, que se enumeran sincar=cter limitativo como sigueE7l monto o4ertado comprende la mano de obra * cumplimiento de la normativa laboral,pagos a 7ntidades de ;eguridad ;ocial, ;7"C6C!, costo de equipos, maquinaria,)erramientas, materiales, 4letes, seguros e impuestosI proteccin * mantenimiento dela obra durante el perHodo de construccin * )asta la entrega de la misma, direccintDcnica, gastos generales, utilidad, * todo aquello que sea necesario para la correctae8ecucin de la obra )asta su total terminacin * entregaPara los pagos de cada valorizacin EL CONTRATISTA ad8untar= CERTI5ICADO DE

NO ADEUDO"acreditando )aber cumplido con el pago de la contribucin

EL CONTRATISTA acepta * declara epresamente que los precios o4ertados inclu*entodo concepto necesario para la completa e8ecucin de la !BRA, los que acontinuacin se enumeran, sin car=cter limitativo, como sigueE

a 7studios e 6n4ormes especH4icos que sustenten el Replanteo de !bra * la 6ngenierHade 5etalle para la construccin * la operatividad del ;istema 7lDctrico 7sto inclu*elos c=lculos 8usti4icativos, los diseos para la construccin de los distintoscomponentes estructuras de soporte de los equipos-, plan de tendido * tablas de4lec)ado, 4lu8o de carga * cortocircuito, asH como esquemas 4uncionales de losequiposI inclu*endo un 6n4orme de evaluacin del estado de situacin del suministro

de energHa elDctrica a las obras ob8eto de este Contrato, proponiendo las obrascomplementarias que sean necesariasb Las actividades de coordinacin * seguimiento para la 4abricacin *


8/35





8 7l 6n4orme del monitoreo de restos arqueolgicos mandado por el Certi4icado de6neistencia de Restos Arqueolgicos, requisito indispensable para e8ecutar lasactividades de izado * cimentacin de postes

K Los costos correspondientes a los cortes de energHa elDctrica necesarios parae4ectuar las coneiones al sistema eistente * los costos del consumo de energHaelDctrica durante las pruebas * puesta en servicio

l Nabilitacin de campamentos alo8amiento * o4icinas equipadas- para 7l;UP7R6;!R, durante el plazo de vigencia del Contrato )asta la conclusinsatis4actoria de la !bra

m Pruebas en 4=brica, pruebas en blanco * operativas durante el monta8e * las

pruebas de energizacin * operativas para la puesta en servicio de lasinstalacionesn Gormacin del personal de operacin * mantenimiento del propietario, durante la

operacin eperimental del pro*ecto, inclu*endo la redaccin de notas eplicativasen idioma Castellano

o Las dem=s actividades necesarias para la puesta en 4uncionamiento de las obras *cualquier otro costo o gasto necesario para la correcta * total e8ecucin de las obrasob8eto del Contrato

CL;USULA SM/TI(A: DEL /LA4OLa vigencia del presente contrato ser= a partir del dHa siguiente de la suscripcin del mismo)asta el consentimiento de la liquidacin 4inal de la obra

7l plazo de e8ecucin total de la !BRA materia del Contrato, se 4i8a en DOSCIENTOS DIE4=


9/35





5urante la e8ecucin de la obra, EL CONTRATISTA est= obligado a cumplir los plazosparciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra 7n caso de producirseretraso in8usti4icado se proceder= de acuerdo al artHculo %' del Reglamento 7l plazo slopodr= ser ampliado en los casos contemplados en el artHculo %''# del Reglamento

CL;USULA OCTA9A: DE LOS /A3OS.< DE LA 5OR(A DE /A3O

7l monto establecido para la e8ecucin de la !BRA ser= pagado por LA ENTIDAD a ELCONTRATISTA, de la siguiente 4ormaEa- Plazo para el pago

Las valorizaciones ser=n pagadas por LA ENTIDAD, de acuerdo a lo establecidoen el numeral 29 del presente Contrato, previa presentacin de la 4acturacorrespondiente

b- Moneda de pago7l pago se )ar= en "uevos ;oles

c- Rea8uste de PreciosLos precios de EL CONTRATISTA estar=n su8etos a rea8uste de precios medianteGrmulas de Rea8uste, las mismas que se )an incluido en el epediente decontratacin a travDs del 7pediente FDcnico-5ic)o rea8uste se realizar= de con4ormidad con lo establecido en el 5ecreto;upremo "@ '$$(/0(C, sus modi4icatorias, ampliatorias * complementarias

.= RE/RESENTANTE DE EL CONTRATISTAPara e4ectos del cobro de c)eques, EL CONTRATISTA designar= por escrito, medianteCarta "otarial suscrita por su Representante Legal, a la persona que realizar= dic)agestin

. /ROCEDI(IENTO /ARA EL /A3OLas valorizaciones, cu*os pagos tienen car=cter de pagos a cuenta, se e4ectuar=nproporcionalmente al desarrollo de la !BRA, en los plazos establecidos en el ContratoPrimero se e4ectuar= el cmputo mDtrico de las partes de la obra e8ecutada con estrictasu8ecin a las 7speci4icaciones FDcnicas * seguidamente se proceder= al c=lculo de lavalorizacin en 4uncin de los metrados e8ecutados con los precios unitarios del valorre4erencial, a4ectado por el 4actor de relacin, agregando separadamente los montosproporcionales de gastos generales * utilidad o4ertados por EL CONTRATISTAI a este

monto se agregar=, de ser el caso, el porcenta8e correspondiente al 6mpuesto 3enerala las entas

Asimismo, EL CONTRATISTA declara tener pleno conocimiento de que en caso de quelos servicios incluidos en sus gastos generales no sean e8ecutados o prestados pore8emploE Presencia del 6ngeniero Residente o personal pro4esional en obra, entrega dePlizas de ;eguros, etc-, en cada valorizacin o en su de4ecto en la Liquidacin delcontrato, se e4ectuar=n los descuentos pertinentes, lo que se computar= por dHacalendario de8ado de prestar el servicio particular



10/35





..< /re!entacin +e &a 9a&ori*acin (en!#a& +e A0ance +e O%ra

Las valorizaciones tienen el car=cter de pagos a cuenta * ser=n elaboradasdentro de los ?ltimos cinco &- dHas de cada mes, por el ;UP7R6;!R * ELCONTRATISTA, en 4uncin de los metrados e8ecutados con los precios unitariosdel valor re4erencial a4ectado por el 4actor de relacin, agregandoseparadamente los montos proporcionales de gastos generales * utilidado4ertados por EL CONTRATISTAI a este monto se agregar=, de ser el caso, elporcenta8e correspondiente al 6mpuesto 3eneral a las entasLos metrados de obra e8ecutados ser=n 4ormulados * valorizadoscon8untamente por EL CONTRATISTA * el ;UP7R6;!R, * presentados a LAENTIDAD de acuerdo a lo indicado en el "umeral 29% del presente Contrato;i el ;UP7R6;!R no se presenta para la valorizacin con8unta con ELCONTRATISTA, Dste la e4ectuar=

29% Aprobacin de la alorizacin Mensual de Avance de !bra

7l plazo m=imo de aprobacin por el ;UP7R6;!R de las valorizaciones * suremisin a LA ENTIDAD es de cinco &- dHas, contados a partir del primer dHa)=bil del mes siguiente al de la valorizacin respectiva

5e no cumplir el ;UP7R6;!R con remitir a LA ENTIDAD la valorizacinaprobada u observada en dic)o plazo, se le aplicar= la penalidad establecida enel Contrato de ;upervisin

;i surgieran discrepancias respecto de la 4ormulacin, aprobacin o valorizacinde los metrados entre EL CONTRATISTA * el ;UP7R6;!R o LA ENTIDAD,seg?n sea el caso, se resolver=n en la liquidacin del contrato, sin per8uicio delcobro de la parte no controvertida ;lo ser= posible iniciar un procedimientoarbitral dentro de los quince $&- dHas )=biles despuDs de ocurrida lacontroversia si la valorizacin de la parte en discusin representa un montosuperior al cinco por ciento &>- del contrato actualizado

La iniciacin de este procedimiento no implica la suspensin del contrato ni elincumplimiento de las obligaciones de las partes

299 Pago de la alorizacin Mensual de Avance de !bra

7l pago de cada alorizacin Mensual de Avance de !bra, ser= cancelado conrecursos provistos por LA ENTIDAD, en 4ec)a no posterior al ?ltimo dHa del messiguiente al que corresponde la valorizacin, luego de su aprobacin por partedel ;UP7R6;!R

29. 5educciones * otros 5escuentos



11/35





EL CONTRATISTA recibir= el pago del monto mencionado en la alorizacinMensual de Avance de !bra, menos las deducciones por concepto de adelantos* otros que correspondanOueda establecido que en caso de que los servicios incluidos en los gastosgenerales de EL CONTRATISTA no sean e8ecutados o prestados por e8emplo,presencia del 6ngeniero Residente en obra, entrega de Plizas de ;eguros,etc-I en cada valorizacin, o, en su de4ecto, en la Liquidacin del contrato, see4ectuar=n los descuentos pertinentes, en base al desagregado que )apresentado EL CONTRATISTA dentro de su propuesta, lo que se computar= pordHa calendario de8ado de prestar el servicio particular

29& alorizacin de Fraba8os AdicionalesLas alorizaciones Mensuales de Avance de !bra incluir=n por separado, losmontos a ser pagados a EL CONTRATISTA por traba8os adicionales realizados,los mismos que deber=n previamente )aber sido aprobados medianteResolucin de LA ENTIDAD, asH como )aber sido incorporados al Contrato pormedio de la suscripcin de una Cl=usula Adicional de ser el caso

.> 3ARANTIAS 6 /LI4AS DE SE3UROPara e4ectuar cualquier pago, se deber= veri4icar que EL CONTRATISTA )a*acumplido con entregar a LA ENTIDAD, * que se encuentren vigentes, las garantHassealadas en la Cl=usula 5Dcima * 5Dcima ;Dptima del presente Contrato, asH comoque )a*a cumplido con contratar * entregar a LA ENTIDAD las plizas de seguro quese sealan en la Cl=usula 5Dcima !ctava Para el pago de los adelantos no ser=necesario que se )a*a contratado * entregado a LA ENTIDAD las plizas de seguroantes mencionadas

. RE3ISTRO 5OTO3R;5ICO 6 DE 9IDEO DEL A9ANCE DE LA OBRAEL CONTRATISTA se obliga a llevar un registro 4otogr=4ico digital mHnimo %. 4otos pormes- * de vHdeo en C5 mHnimo 9' minutos por mes-, del proceso de construccin dela !BRA materia del presente Contrato, el mismo que deber= ser entregado a LAENTIDAD dentro de los primeros cinco &- dHas ?tiles del mes siguiente a lavalorizacin en curso Cabe precisar que estos registros deber=n ser tomados en 4ormacontinua durante la e8ecucin de la obra * no al tDrmino de cada mes, con registro de4ec)as Los registros 4otogr=4icos * 4Hlmicos deber=n ser debidamente etiquetados * elcontenido intitulado, editado secuencialmente * descrito con subtHtulos

. CU(/LI(IENTO DEL CALENDARIO 9ALORI4ADO DE A9ANCE

Con4orme a lo estipulado en el artHculo %'&@ del R73LAM7"F!, durante la e8ecucinde la !bra EL CONTRATISTA est= obligado a cumplir los avances parcialesestablecidos en el Calendario alorizado de Avance Cuando el monto de lavalorizacin acumulada resulte menor que el 2' > del monto de la valorizacinacumulada, dentro de los siete /- dHas siguientes a la 4ec)a de presentacin de lavalorizacin, EL CONTRATISTA presentar= un nuevo calendario que contemple laaceleracin de los traba8os, de modo que se garantice la culminacin de la !bra dentrodel plazo previsto 7n tal conteto, sin per8uicio de otras medidas que LA ENTIDAD



12/35





tome con4orme al citado artHculo %'&@ del R73LAM7"F!, si este nuevo calendario noes presentado por EL CONTRATISTA, no se proceder= al pago de la alorizacinMensual de Avance de !bra

CL;USULA NO9ENA: DE LA (EDICIN DE CANTIDADES DE OBRA

Las !bras deber=n medirse por partidas completas, tomando en consideracin los metradosvigentes Los metrados vigentes son aquellos resultantes del Replanteo de !bra * de la6ngenierHa de 5etalle, cu*os presupuestos adicionales * deductivos son aprobados por LAENTIDADOueda epresamente establecido que en tanto no sea aprobado el 7pediente de Replanteo

por parte del ;UP7R6;!R, ni sean aprobadas por LA ENTIDAD los correspondientespresupuestos adicionales * deductivos, no proceder= la valorizacin * pago de obras 4HsicasLa valorizacin * pago de equipos * materiales estar= limitado al 2'> de metrado re4erencial

CL;USULA DMCI(A: DE LOS ADELANTOS- del valor del Monto

de la !bra numeral 1$- a ser e8ecutado por EL CONTRATISTA, ascendente a lasuma de S.


13/35





7sta 3arantHa deber= estar vigente por un plazo mHnimo de noventa 0'- dHascalendario asH como deber= ser renovada trimestralmente por el monto pendiente deamortizar, )asta la amortizacin total del adelantoFrat=ndose de los adelantos sealados en el inciso b- del numeral $'$, la garantHa semantendr= vigente )asta la entrega de los materiales o insumos, o la utilizacin de losservicios, en ambos casos a satis4accin de LA ENTIDAD, pudiendo reducirseproporcionalmente con4orme a lo sealado en el numeral $'97n caso de incumplimiento de la renovacin, LA ENTIDAD proceder= a la e8ecucin dela garantHa correspondiente, en proporcin al monto pendiente de amortizar deladelanto otorgado


14/35





vinculados, entendidos como aquellos derivados de las sustituciones de obradirectamente relacionadas con las prestaciones adicionales de obra, siempre queambas respondan a la 4inalidad del contrato original Para tal e4ecto, los pagoscorrespondientes ser=n aprobados por el Fitular de la 7ntidad

A tal e4ecto, EL CONTRATISTA deber= elaborar * presentar al ;UP7R6;!R de !bra,de manera oportuna * debidamente sustentado, el Presupuesto Adicional de !bra cu*anecesidad de aprobacin sur8a, o bien luego de la elaboracin del replanteo de obra osi es que la necesidad de la aprobacin del adicional de obra se genere conposterioridad 7n ese sentido, es obligacin de EL CONTRATISTA identi4icar en cadacaso dic)a necesidad de aprobacin de un adicional de obra, sin per8uicio de las

4acultades que le corresponden a LA ENTIDAD para aprobar * autorizar adicionalesseg?n la normativa vigentePara el caso de las obras adicionales que superen el quince por ciento $&>- delcontrato original, luego de ser aprobadas por LA ENTIDAD, se requiere contarpreviamente, para su e8ecucin * pago, con la disponibilidad presupuestaria * laautorizacin epresa de la ContralorHa 3eneral de la Rep?blica, independientemente dela 4ec)a del Contrato Para estos e4ectos, la ContralorHa 3eneral de la Rep?blicadeber= observar los plazos * procedimientos establecidos en el artHculo %'2@ delReglamento

$$9 CLU;ULA A56C6!"ALFoda modi4icacin en el valor del Contrato como consecuencia de obras adicionales odisminuciones o incrementos de obra como consecuencia de di4erencia de metrados,ampliaciones de plazo, etc, deber= ser aprobada mediante Resolucin emitida titularde LA ENTIDAD, debiendo 4ormalizarse mediante la suscripcin de una Cl=usula

Adicional al Contrato Adenda-

CL;USULA DMCI(A SE3UNDA: DEL CUADERNO DE OBRA


15/35






16/35





7sta penalidad ser= deducida, en este orden, de los pagos a cuenta, del pago 4inal o enla liquidacin 4inalI o si 4uese necesario, se cobrar= del monto resultante de la e8ecucinde la 3arantHa de Giel Cumplimiento a que se re4iere la CLU;ULA 5C6MA ;PF6MAdel presente Contrato, sin per8uicio de que LA ENTIDAD ei8a el resarcimiento de losdaos * per8uicios mediante la accin legal correspondientePreviamente a la acumulacin del monto m=imo de la penalidad por mora, LAENTIDAD noti4icar= a EL CONTRATISTA in4orm=ndole mediante carta notarial queincurrir= en la penalidad m=ima, luego de lo cual podr= resolver el contrato

CL;USULA DMCI(A @UINTA: A(/LIACIN DE /LA4O


17/35





$'- dHas contados a partir del dHa siguiente de la 4ec)a de noti4icacin al contratista dela Resolucin que aprueba la ampliacin de plazo 7l ;UP7R 6;!R deber= elevarlosa LA ENTIDAD, con los rea8ustes concordados con el residente, en un plazo m=imode siete /- dHas, contados a partir de la recepcin del nuevo calendario presentado porel contratista 7n un plazo no ma*or de siete /- dHas, contados a partir del dHasiguiente de la recepcin del in4orme del ;UP7R6;!R, LA ENTIDAD deber=pronunciarse sobre dic)o calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplazar= entodos sus e4ectos al anterior 5e no pronunciarse LA ENTIDAD en el plazo sealado,se tendr= por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisorCualquier controversia relacionada con el pronunciamiento de LA ENTIDAD respecto a

las solicitudes de ampliacin de plazos podr= ser sometida a arbitra8e dentro de losquince $&- dHas )=biles posteriores a la comunicacin de esta decisinI vencido dic)otDrmino no podr= invocarse con posterioridad controversia alguna, ni ser materiaarbitralLa e8ecucin de obras adicionales ser= causal de ampliacin de plazo slo si Dstasconllevan la modi4icacin del Calendario de Avance de !braLas ampliaciones de plazo dar=n lugar al pago de ma*ores gastos generales variablesiguales al n?mero de dHas correspondientes a la ampliacin multiplicados por el gastogeneral variable diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuentan conpresupuestos especH4icos;lo en el caso que la ampliacin de plazo sea generada por la paralizacin de la obrapor causas no atribuibles al CONTRATISTA, dar= lugar al pago de ma*ores gastos

generales variables debidamente acreditados, de aquellos conceptos que 4orman partede la estructura de gastos generales variables de la o4erta econmica delCONTRATISTA7n el supuesto que las reducciones de prestaciones a4ecten el plazo contractual, losmenores gastos generales variables se calcular=n siguiendo el procedimientoestablecido en el p=rra4o precedente7n virtud de la ampliacin otorgada, LA ENTIDAD ampliar= el plazo de los otroscontratos celebrados por Dsta * vinculados directamente al contrato principal7l gasto general diario se calcula dividiendo los gastos generales variables o4ertadosentre el n?mero de dHas del plazo contractual, a8ustado por el coe4iciente 6p


18/35





ENTIDAD con las correcciones a que )ubiere lugar para su revisin * aprobacin LAENTIDAD deber= cancelar dic)a valorizacin en un plazo m=imo de 9' dHas contadosa partir del dHa siguiente de recibida la valorizacin por parte del ;UP7R6;!R

A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, elCONTRATISTA tendr= derec)o al reconocimiento de los intereses legales, decon4ormidad con los artHculos $%..#, $%. * $%.1# del Cdigo Civil Para el pago deintereses se 4ormular= una alorizacin de 6ntereses * se e4ectuar= en lasvalorizaciones siguientes7n virtud de la ampliacin otorgada, LA ENTIDAD prorrogar= el plazo de los otroscontratos que )ubieran podido celebrarse, vinculados directamente al contrato

principal


19/35





"ing?n subcontrato o intervencin de terceras personas relevar= a E&CONTRATISTA de sus obligaciones * responsabilidades emergentes delpresente Contrato

$1$% Conocimiento de los Planos * 7speci4icaciones FDcnicas de la !braEL CONTRATISTA * sus representantes en la !BRA, est=n obligados aconocer minuciosamente los planos, instrucciones, costos * especi4icacionestDcnicas ;i eistiesen dudas, )ar=n inmediatamente una consulta al;UP7R6;!R, quien les responder= dentro de los tres 9- dHas laborablessiguientes a la recepcin de la solicitud 7sta consulta, en caso de duda, se)ar= antes de proceder a la e8ecucin de cualquier traba8o 7n caso de no

actuar en la 4orma indicada anteriormente, correr=n por cuenta de ELCONTRATISTA todos los pagos necesarios para subsanar los inconvenientesocasionados

$1$9 ;uministro de 7quipos, Materiales * Mano de !braEL CONTRATISTA se obliga a suministrar el equipo, materiales asH como lamano de obra eigibles, de acuerdo a los documentos de la seleccin * a suPropuesta, * todo lo necesario para la conclusin satis4actoria de la !BRA

$1$. Compromiso de 7mplear Personal de Reconocida Capacidad FDcnica *7perienciaPara los e4ectos de la e8ecucin de la !BRA materia del presente Contrato,EL CONTRATISTA se compromete a emplear personal de reconocidacapacidad tDcnica * eperiencia

$1$& 6ngeniero Residente de !bra7l 6ngeniero Residente de !bra ser= el responsable de la direccin tDcnica dela e8ecucin de la !BRA, *, como tal, deber= estar permanentemente en ellaLas decisiones adoptadas por el re4erido pro4esional tendr=n validez, nopudiendo ser enervadas por otra persona o autoridad propia de ELCONTRATISTA

$1$1 Reemplazo de PersonalOueda acordado que cualquier reemplazo de personal que e4ect?e ELCONTRATISTA deber= contar previamente con la aprobacin de LAENTIDAD, sin per8uicio del derec)o de LA ENTIDAD de solicitar la sustitucindel personal que a su 8uicio resulte incompetente

$1$/ Custodia de los Materiales, 7quipos * Fraba8os Ferminados

EL CONTRATISTA custodiar= todos los materiales, equipo * todo traba8oterminado o no terminado )asta la Recepcin de la !BRA por LA ENTIDAD$1$2 6nstalacin de Letreros

EL CONTRATISTA 6nstalar= letreros en el sitio de construccin, cu*a cantidadse encuentra determinada dentro del Presupuesto de la !bra 7l letrerotendr= las dimensiones de por lo menos 91 /% metros, de acuerdo almodelo proporcionado por el ;UP7R6;!R



20/35





$1$0 Gallas o 5e4ectos percibidos por el Contratista * ;ubsanacin de 5e4iciencias5e observar EL CONTRATISTA, despuDs de la suscripcin del contrato, 4allaso de4ectos en cualquier especi4icacin que LA ENTIDAD le )ubiereproporcionado, deber= comunic=rselo a Dsta de inmediatoLA ENTIDAD evaluar= las observaciones 4ormuladas por EL CONTRATISTA* se pronunciar= sobre ellas dentro del plazo de siete /- dHas ;i LAENTIDAD acoge las observaciones * si Dstas se re4ieren a obras * el plazo dee8ecucin )a comenzado a regir, dic)o plazo ser= prorrogado por el tiempo enque resulte a4ectado el calendario de e8ecucin de la obra, conreconocimiento de los gastos generales

7n caso de que las observaciones no 4uesen admitidas, LA ENTIDAD )ar= lacorrespondiente comunicacin para que EL CONTRATISTA contin?e laprestacin del ob8eto del contrato, ba8o responsabilidad de la primera respectoa las mencionadas observacionesPor lo antes indicado, EL CONTRATISTA no podr= entregar obra de4ectuosao mal e8ecutada aduciendo de4ectos, errores u omisiones en los planos oespeci4icaciones tDcnicas, debiendo el traba8o errneo o de4ectuoso sersubsanado * enmendado por su eclusiva cuenta Cuando ELCONTRATISTA incurra en negligencia durante la e8ecucin de los traba8os ono e4ect?e la correccin de los mismos dentro del tercer dHa laborable derecibida la orden correspondiente, el ;UP7R6;!R podr= proceder a )acersubsanar las de4iciencias observadas con cargo * a cuenta de EL

CONTRATISTA, deduciendo su costo de las alorizaciones Mensuales deAvance de !bra o de la Liquidacin Ginal, seg?n corresponda, )aciendopasible a EL CONTRATISTA del pago de las penalidades por demora en laproporcin establecida en la CLU;ULA 5C6MA CUARFA de este Contrato

$1$$' Retenciones por Fraba8os 5e4ectuososOueda tambiDn establecido que LA ENTIDAD podr= retener el total o partedel importe de las alorizaciones Mensuales de Avance de !bra, paraprotegerse contra posibles per8uicios por traba8os de4ectuosos * no corregidosoportunamente pese a las instrucciones del ;UP7R6;!R5esaparecida la causal anterior, se proceder= al pago de las sumas retenidas

$1$$$ Medios de ;eguridadEL CONTRATISTA mantendr= permanentemente barreras, letreros, luces *

sealizacin adecuadas * en general todo medio de seguridad para el accesode peatones * ve)Hculos a los lugares de la !BRA, para prevenir a tercerosdel riesgo de accidentes 5ic)os elementos ser=n retirados por ELCONTRATISTA a la terminacin de la !BRA

$1$$% Proteccin de las Propiedades Ad*acentesEL CONTRATISTA proteger= de posibles daos a las propiedadesad*acentes a la !BRA, si las )ubiera 7n caso de que Dstos se produzcan,deber=n ser resarcidos ba8o su eclusiva responsabilidad, debiendoindemnizar a los propietarios vecinos a4ectados por daos causados por las



21/35





obras de EL CONTRATISTA * por toda lesin causada a terceras personascomo resultado de sus traba8os

$1$$9 Reparacin de 5aosEL CONTRATISTA precautelar= de daos a caerHas, =rboles, conductores,cables de instalacin elDctrica * otras instalaciones de servicio, siendoresponsable * debiendo reparar cualquier dao o de4ecto por su propia cuenta* riesgo

$1$$. Cumplimiento de la Legislacin Laboral * ;ocial igenteEL CONTRATISTA cumplir= estrictamente con la legislacin laboral * socialvigente en la Rep?blica del Per? * ser= tambiDn responsable de dic)o

cumplimiento por parte de los subcontratistas que pudiera contratarLos tributos * grav=menes que correspondan al CONTRATISTA, asH como lasresponsabilidades de car=cter laboral * por el pago de las aportacionessociales de su personal, se regular=n por las normas sobre la materia,con4orme a lo establecido en el artHculo $&.@ del R73LAM7"F! Asimismo,EL CONTRATISTA deber= acreditar contar con el ;eguro Complementario deFraba8o de Riesgo de sus traba8adores asignados a la !bra, caso contrario nose dar= pase al tr=mite del pago de sus valorizacionesEL CONTRATISTA deber= adquirir un seguro para todo el personalinvolucrado en la e8ecucin de la obra materia del presente contrato,independientemente del seguro de vida de 7ssalud La pliza cubrir= losgastos por asistencia * derivados que resulten de accidentes de traba8o

su4ridos por el personal Muerte accidental, invalidez temporal o permanente,gastos de curaciones * de sepelio-, asH como las que puedan ocurrir en eltraslado )acia o desde la zona de traba8oEL CONTRATISTA ser= responsable * deber= mantener a LA ENTIDADliberado contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que4uera impuesta por causa del incumplimiento o in4raccin de la legislacinlaboral, municipal o social

$1$$& Fr=mite de Constitucin de 5erec)os de ;ervidumbreEL CONTRATISTA realizar= la gestin para la elaboracin del epedientepara la constitucin del derec)o de imposicin de servidumbre, de acuerdo ala 4ormalidad prevista en el inciso g- del artHculo %%%# del Reglamentoaprobado por 5ecreto ;upremo "# ''0(09(7M * normas modi4icatorias La

gestin de la elaboracin del epediente para la constitucin de derec)o deservidumbre * los costos 4inancieros que demande este tr=mite, ser=nasumidos por EL CONTRATISTA

$1$$1 EL CONTRATISTA deber=, asimismo, cumplir las dem=s obligaciones *responsabilidades que se establecen en el presente Contrato

$1$$/ !bligacin por atraso en la 4inalizacin de la !bra



22/35





7n caso de atraso en la 4inalizacin de la obra por causas imputables a ELCONTRATISTA, con respecto a la 4ec)a consignada en el calendario deavance de obra vigente, * considerando que dic)o atraso producir= unaetensin de los servicios de la supervisin, lo que genera un ma*or costo, 7LC!"FRAF6;FA asumir= el pago del monto equivalente al de los serviciosindicados, lo que se )ar= e4ectivo deduciendo dic)o monto de la liquidacinde la obra

$1$$2 Coordinacin con la 7mpresa concesionariaLA CONTRATISTA con8untamente con la ;UP7R6;6!" mantendr= unaestrec)a * permanente coordinacin con la empresa concesionaria con la

4inalidad de )acerle partHcipe de las actividades de inicio de obra,inspecciones, pruebas, interrupciones de suministro elDctrico, recepcinprovisional * de4initiva de la obraLA CONTRATISTA previa coordinacin de la ;UP7R6;6!" brindar= las4acilidades *


23/35





Bancos 7tran8eros de primera categorHa que peridicamente publica el Banco Centralde Reserva, en las condiciones de solidaria, incondicional, irrevocable * de realizacinautom=tica a slo requerimiento por carta notarial, sin necesidad de eigencia 8udicialpara su pago o e8ecucin, a la orden del 3OBIERNO RE3IONAL A(A4ONAS LAENTIDAD "o se aceptar= garantHa en la condicin de mancomunada Ouedaestablecido que LA ENTIDAD no aceptar= garantHas con condiciones generales *


24/35





a ;eguro de Responsabilidad CivilE Pliza por un monto no menor de 76"F7 M6L"U7!; ;!L7; ;


25/35





cuando menos, por un representante de LA ENTIDAD, necesariamente ingeniero, * porel ;UP7R6;!R


26/35





5e )aberse subsanado las observaciones a con4ormidad del ComitD de Recepcin, sesuscribir= el Acta de Recepcin de !bra7n caso que el CONTRATISTA o el ComitD de Recepcin no estuviesen con4ormes conlas observaciones o la subsanacin, seg?n corresponda, anotar= la discrepancia en elacta respectiva 7l ComitD de Recepcin elevar= a LA ENTIDAD, seg?n corresponda,todo lo actuado con un in4orme sustentado de sus observaciones en un plazo m=imode cinco &- dHas LA ENTIDAD deber= pronunciarse sobre dic)as observaciones enigual plazo 5e persistir la discrepancia, Dsta se someter= a arbitra8e, dentro de losquince $&- dHas siguientes al pronunciamiento de LA ENTIDAD;i vencido el cincuenta por ciento &'>- del plazo establecido para la subsanacin, LA

ENTIDAD comprueba que no se )a dado inicio a los traba8os correspondientes, salvocircunstancias 8usti4icadas debidamente acreditadas por el CONTRATISTA, dar= porvencido dic)o plazo, Dsta intervendr= * subsanar= las observaciones con cargo a lasvalorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento establecido en ladirectiva que se apruebe con4orme a lo establecido en el tercer p=rra4o del artHculo %'1@del R73LAM7"F!Fodo retraso en la subsanacin de las observaciones que eceda del plazo otorgado,se considerar= como demora para e4ectos de las penalidades que correspondan *podr= dar lugar a que LA ENTIDAD resuelva el contrato por incumplimiento Laspenalidades a que se re4iere el presente artHculo podr=n ser aplicadas )asta el topesealado en la Le* de Contrataciones, el R73LAM7"F! o el presente Contrato, seg?ncorresponda

;i por causas a8enas al CONTRATISTA la recepcin de la obra se retardara, superandolos plazos establecidos en el artHculo %$'@ del R73LAM7"F!, el lapso de la demora seadicionar= al plazo de e8ecucin de la misma * se reconocer= al CONTRATISTA losgastos generales debidamente acreditados, en que se )ubiese incurrido durante lademora;i en el proceso de veri4icacin de la subsanacin de las observaciones, el ComitD deRecepcin constata la eistencia de vicios o de4ectos distintos a las observacionesantes 4ormuladas, sin per8uicio de suscribir el Acta de Recepcin de !bra, in4ormar= aLA ENTIDAD para que Dsta solicite por escrito al CONTRATISTA las subsanacionesdel caso, siempre que constitu*an vicios ocultos


27/35





Al tDrmino de este perHodo * de la entrega del 7pediente Con4orme a !bra, * luegode su aprobacin por parte del ;UP7R6;!R asH como de la con4ormidad de LAENTIDAD, se suscribir= un Acta de Con4ormidad de !peracin 7perimental porPro*ecto-, * autom=ticamente se iniciar= el PerHodo de 3arantHa 6nicial de la !brasealado en el "umeral $01


28/35





ma*or, contado desde el dHa siguiente de la recepcin de la obra Con la liquidacin seentregar= a LA ENTIDAD los documentos de 5eclaratoria de G=brica o la Memoria5escriptiva valorizada, seg?n sea el caso 5entro del plazo de sesenta 1'- dHas derecibida, LA ENTIDAD deber= pronunciarse, *a sea observando la Liquidacinpresentada por EL CONTRATISTA o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, *noti4icar a EL CONTRATISTA para que este se pronuncie dentro de los quince $&-dHas siguientes;i EL CONTRATISTA no presenta la Liquidacin en el plazo previsto, su elaboracinser= responsabilidad eclusiva de LA ENTIDAD en idDntico plazo, siendo los gastos decargo de EL CONTRATISTA LA ENTIDAD noti4icar= la Liquidacin a EL

CONTRATISTA para que estD se pronuncie dentro de los quince $&- dHas siguientesLa Liquidacin quedar= consentida cuando, practicada por una de las partes, no seaobservada por la otra dentro del plazo establecidoCuando una de las partes observe la Liquidacin presentada por la otra, Dsta deber=pronunciarse dentro de los quince $&- dHas de )aber recibido la observacinI de no)acerlo, se tendr= por aprobada la Liquidacin con las observaciones 4ormuladas7n el caso de que una de las partes no aco8a las observaciones 4ormuladas por la otra,aquDlla deber= mani4estarlo por escrito dentro del plazo previsto en el p=rra4o anterior7n tal supuesto, dentro de los quince $&- dHas siguientes, cualquiera de las partesdeber= solicitar el sometimiento de esta controversia a un arbitra8eFoda discrepancia respecto a la liquidacin se resuelve seg?n las disposicionesprevistas para la solucin de controversias establecidas en la Le* de Contrataciones *

en su R73LAM7"F!, sin per8uicio del cobro de la parte no controvertidaLa liquidacin 4inal se practicar= con los precios unitarios, gastos generales * utilidado4ertados Asimismo, "o se proceder= a la liquidacin mientras eistan controversiaspendientes de resolverUna vez que la Liquidacin )a*a quedado consentida, el Contrato quedar= concluidodebiendo cerrarse el epediente de la contratacin

=


29/35





b Reposicin por daos atribuidos a EL CONTRATISTA, si )ubierac 7l porcenta8e correspondiente a la recuperacin de los adelantos, si )ubiera saldos

pendientesd Las multas * penalidades, si )ubieran

7l pago del saldo a 4avor de EL CONTRATISTA resultante de la Liquidacin Ginalse e4ectuar= una vez aprobada dic)a liquidacin mediante la Resolucin 5irectoralcorrespondiente

= A/ROBACIN DE LA LI@UIDACIN 5INAL DEL CONTRATOLa Liquidacin Ginal del Contrato se aprobar= por Resolucin de LA ENTIDAD 7lprocesamiento de la liquidacin seguir= el procedimiento establecido en el artHculo %$$@

del R73LAM7"F!

CL;USULA 9I3MSI(A SE3UNDA: DE LA SUS/ENSIN DE LOS TRABAJOS==.< LA ENTIDAD se reserva el derec)o de suspender los traba8os de la !BRA en cualquier

momento, por razones que 4uesen de importancia e interDs para el 7stado, para lo cualnoti4icar= a EL CONTRATISTA por escrito, por intermedio del ;UP7R6;!R, con unaanticipacin de cinco &- dHas calendario, ecepto en los casos de urgencia por algunaemergencia imponderable

==.= LA ENTIDAD reconocer= en 4avor de EL CONTRATISTA los gastos reales de salarios,alimentacin * otros que se 8usti4iquen para mantenimiento de la !BRA e incurridosdurante la suspensin temporal de traba8os ordenados por el ;UP7R6;!R porperHodos ma*ores a los diez $'- dHas e in4eriores a treinta 9'- dHas calendario, por

causas no atribuibles a EL CONTRATISTA==. 5urante el perHodo de suspensin temporal no se reconocer=n a EL CONTRATISTAgastos generales ni utilidades

==.> 7l ;UP7R6;!R podr= ordenar la suspensin temporal de la !BRA por condicionesmeteorolgicas ecepcionalmente des4avorables o por salvaguardar la seguridad de la!BRA, o si se presentasen causas de caso 4ortuito o 4uerza ma*or

==. Cuando el traba8o 4uera totalmente suspendido por m=s de tres 9- dHas calendario, pororden del ;UP7R6;!R o de LA ENTIDAD, el n?mero de dHas en que los traba8os seencuentren suspendidos se aadir= al plazo del contrato, siempre que dic)asuspensin no sea motivada por negligencia u omisin de EL CONTRATISTA "o sereconocer=n pagos adicionales de ning?n tipo, ecepto los sealados en el numeral%%%

==. ;i los traba8os se suspenden por negligencia de EL CONTRATISTA en observar *cumplir correctamente las condiciones de seguridad para el personal o para terceros, opor incumplimiento de las rdenes dadas por el ;UP7R6;!R, o por inobservancia delas prescripciones del contrato, el tiempo que los traba8os permanezcan suspendidosno ser= aadido al plazo de entrega de la !BRA, ni corresponder= pago alguno por elmantenimiento de la misma



30/35





CL;USULA 9I3MSI(A SE3UNDA: DE LA RESOLUCIN DEL CONTRATO=.< RESOLUCIN /OR LA ENTIDAD ' 3OBIERNO RE3IONAL A(A4ONAS.

LA ENTIDAD podr= resolver el contrato en los casos en que EL CONTRATISTAE

a 6ncumpla in8usti4icadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias asu cargo, pese a )aber sido requerido para ello

b Na*a llegado a acumular el monto m=imo de la penalidad por mora o el montom=imo para otras penalidades, en la e8ecucin de la prestacin a su cargoI o

c Paralice o reduzca in8usti4icadamente la e8ecucin de la obra, pese a )aber sidorequerido para corregir tal situacin

Para proceder a la resolucin del Contrato se seguir= el procedimiento establecido enel artHculo %'0@ del R73LAM7"F!7n este supuesto, se e8ecutar=n las garantHas que EL CONTRATISTA )ubieraotorgado, de con4ormidad con el artHculo $1.# del R73LAM7"F!, sin per8uicio de laindemnizacin por daos * per8uicios ulteriores que pueda eigir;in per8uicio de la indemnizacin por dao ulterior, las sanciones administrativas *pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eimen de cumplir conlas dem=s obligaciones pactadas, ni lo eimen de las responsabilidades civiles *penales a que )ubiera lugar

Asimismo, EL CONTRATISTA podr= solicitar la resolucin del contrato, de con4ormidadcon el inciso c- del artHculo .'@ de la Le* de Contrataciones, en los casos en que LAENTIDAD incumpla in8usti4icadamente sus obligaciones esenciales, las mismas que se

contemplan en las Bases o en el contrato, pese a )aber sido requerido con4orme alprocedimiento establecido en el artHculo $10@ del R73LAM7"F!

=.= RE3LAS A/LICABLES A LA RESOLUCIN=.=.< Cuando la resolucin sea por causales imputables a EL CONTRATISTA, se

e8ecutar= a 4avor de LA ENTIDAD la 3arantHa de Giel Cumplimiento deContrato, manteniDndose pendiente la garantHa de los Adelantos )asta que see4ect?e la conciliacin de saldos

=.=.= Cuando se presenten cualquiera de las causales sealadas, LA ENTIDADcursar= una Carta "otarial a EL CONTRATISTA para que subsane elincumplimiento en un plazo no ma*or de quince $&- dHas calendario, ba8oapercibimiento de resolucin del Contrato, de acuerdo a lo establecido en el

ArtHculo $10@ del R73LAM7"F!=.=. ;i vencido dic)o plazo el incumplimiento contin?a, mediante Carta "otarial seresolver= el Contrato 7n tal supuesto, LA ENTIDAD e8ecutar= la garantHa queEL CONTRATISTA )ubiera otorgado, de con4ormidad con el artHculo %'0# delR73LAM7"F!, sin per8uicio de la indemnizacin por los daos * per8uiciosulteriores que pueda eigir

=.=.> "o ser= necesario e4ectuar un requerimiento previo cuando la resolucin delcontrato se deba a la acumulacin del monto m=imo de penalidad por mora,



31/35





o por otras penalidades, o cuando la situacin de incumplimiento no puedaser revertida

=.=. EL CONTRATISTA seguir= el mismo procedimiento de resolucin con relacina LA ENTIDAD.

=.=. Una vez resuelto el Contrato, la obra se paralizar= en 4orma inmediata, salvolos casos en que, estrictamente por razones de seguridad o disposicionesreglamentarias de construccin, ello no sea posible La parte que resuelvedeber= indicar en su carta de resolucin, la 4ec)a * )ora para e4ectuar laconstatacin 4Hsica e inventario en el lugar de la obra, con una anticipacin nomenor de %- dHas 7n esta 4ec)a, las partes se reunir=n en presencia de

"otario P?blico o Juez de paz, seg?n corresponda, * levantar=n un acta ;ialguna de ellas no se presenta, la otra levantar= el acta con el "otario P?blicoo el Juez de Paz Culminado este acto, la obra queda ba8o responsabilidad deLA ENTIDAD * se procede a la Liquidacin, con4orme a lo establecido en elartHculo %$$# del R73LAM7"F!

=.=.K ;lo en caso de que la resolucin no sea originada por negligencia de ELCONTRATISTA, Dste tendr= derec)o a una evaluacin de los gastosproporcionales que demande el levantamiento de la instalacin de 4aenaspara la e8ecucin de la !BRA * los compromisos adquiridos por ELCONTRATISTA, para su equipamiento contra presentacin de documentosprobatorios * certi4icados

=. RESOLUCIN /OR CAUSAS 5ORTUITAS O DE 5UER4A (A6OR.Las partes podr=n resolver el Contrato de mutuo acuerdo por causas no atribuibles aDstas o por caso 4ortuito o de 4uerza ma*or, estableciendo los tDrminos de la resolucinEL CONTRATISTA con8untamente con el ;UP7R6;!R, proceder=n a e4ectuar lamedicin del traba8o e8ecutado, el aval?o de los materiales en !BRA que pudieran serempleados en su prosecucin, la evaluacin de los compromisos que ELCONTRATISTA tuviera pendientes por compras * otros compromisos debidamentedocumentados, los costos proporcionales que demandase el levantamiento de lainstalacin * algunos otros gastos que a 8uicio de LA ENTIDAD 4ueran consideradossu8etos a reembolso 7n este supuesto de caso 4ortuito o 4uerza ma*or, se liquidar= en4orma eclusiva la parte e4ectivamente e8ecutada

=.> Cualquier controversia relacionada con la resolucin del contrato podr= ser sometida

por la parte interesada a arbitra8e dentro de los quince $&- dHas )=biles siguientes decomunicada la resolucin encido este plazo sin que se )a*a iniciado dic)oprocedimiento, se entender= que la resolucin del contrato )a quedado consentida

CL;USULA 9I3MSI(A CUARTA: DEL SU(INISTRO DE A3UA 6 5LUIDO ELMCTRICO7l suministro de electricidad en ba8a tensin * el agua necesaria para los traba8os asH comotodas las pruebas que requiera e4ectuar LA ENTIDAD, para veri4icar el material empleado * lacorrecta e8ecucin de la obra, est=n incluidos en el valor del Contrato * son de eclusivaresponsabilidad de EL CONTRATISTA



32/35





CL;USULA 9I3MSI(A @UINTA: DE LAS 5ACILIDADES DADAS /OR EL CONTRATISTAEL CONTRATISTA se compromete a brindar las 4acilidades necesarias a terceras personasque realicen obras o traba8os relacionados con la !BRA, siempre que dic)os traba8os noalteren el cronograma o desarrollo normal de las obras ba8o su responsabilidad LA ENTIDADcomunicar= en 4orma oportuna a EL CONTRATISTA la necesidad de e4ectuar dic)os traba8os

CL;USULA 9I3MSI(A SE?TA: RES/ONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 6AUTORI4ACIN DE LOS /RESU/UESTOSA/ROBADOS

=.< RES/ONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA;eg?n lo establecido en el artHculo &'@ de la Le* de Contrataciones, EL CONTRATISTAes responsable por la calidad o4recida * por los vicios ocultos de las obras e8ecutadaspor un plazo no menor de siete /- aos, contado a partir de la con4ormidad de larecepcin otorgada por LA ENTIDAD

CL;USULA 9I3MSI(A SM/TI(A: ARBITRAJECualquiera de las partes tiene el derec)o a iniciar el arbitra8e a 4in de resolver las controversiasque se presenten durante la etapa de e8ecucin contractual dentro del plazo de caducidadprevisto en los artHculos $..#, $/', $/, $//#, $00#, %'$# %'0#, %$'# * %$$# delR73LAM7"F! o, en su de4ecto, en el artHculo &%# de la Le* de Contrataciones7l Laudo arbitral emitido es de4initivo e inapelable, tiene el valor de cosa 8uzgada * se e8ecuta

como una sentencia

Por la presente Cl=usula, las partes acuerdan que ante el surgimiento de cualquiercontroversia tDcnico, legal o reclamo ocasionado con la e8ecucin, resolucin, ineistencia,ine4icacia, interpretacin o invalidez del presente contrato, recurrir=n a un arbitra8e de derec)o7n tal sentido, el plazo para acudir a la vHa arbitral ser= de quince $&- dHas )=biles de surgidala controversia, seg?n lo establecido en el artHculo .'# de la Le* de Contrataciones * el artHculo%$ del R73LAM7"F!La parte que reciba una solicitud de arbitra8e de con4ormidad con el articulo %$2@ delR73LAM7"F!, deber= responderla por escrito dentro del plazo de diez $'- dHas )=biles,contados a partir del dHa siguiente de la recepcin de la respectiva solicitud, con indicacin de

la designacin del =rbitro, cuando corresponda, * su posicin o resumen re4erencial respectode la controversia * su cuantHa 5e ser el caso, la respuesta podr= contener una ampliacin orDplica respecto de la materia controvertida detallada en la solicitudLa 4alta de respuesta o toda oposicin 4ormulada en contra del arbitra8e, no interrumpir= eldesarrollo del mismo ni de los respectivos procedimientos para que se lleve a cabo lacon4ormacin del tribunal arbitral * la tramitacin del arbitra8e7l Arbitra8e ser= resuelto por un Fribunal Arbitral con sede en la ciudad de Lima, con4ormadopor tres 9- =rbitros Cada parte designar= a un =rbitro * Dstos dos designar=n al tercero, quienpresidir= el Fribunal Arbitral Para estos e4ectos, la parte que solicita el arbitra8e debe indicar



33/35





en su solicitud, la eistencia del convenio arbitral, designar a su =rbitro de parte * )acer unare4erencia sucinta a la controversia * a la cuantHaLos =rbitros designados por las partes tienen un plazo de diez $'- dHas )=biles contado desdela 4ec)a de la ?ltima aceptacin al cargo, para convenir * poner en conocimiento de las partesla designacin del =rbitro encargado de presidir el Fribunal Arbitral 7n caso no se logre ladesignacin, Dsta no sea aceptada o venza el plazo, la parte interesada podr= solicitar al!;C7 la designacin del =rbitro que presidir= el Fribunal Arbitral7l laudo arbitral emitido es vinculante para las partes, * pondr= 4in al proceso de manerade4initiva, siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instanciaadministrativa 7l plazo para la emisin del mismo ser= de veinte %'- dHas )=biles, una vez

concluida la etapa de actuacin de medios probatorios * presentados los alegatos e in4ormesorales correspondientes, plazo que podr= ser ampliado )asta por veinte %'- dHas )=biles7n caso alguna de las partes presente recurso de anulacin *, a su vez, solicite la suspensindel cumplimiento del laudo o de su e8ecucin arbitral o 8udicial, deber= consignar, comorequisito de admisibilidad del recurso, una carta 4ianza bancaria, incondicional * de realizacinautom=tica, etendida a 4avor de la parte contraria con una vigencia no menor a seis 1-meses renovables por todo el tiempo que dure el tr=mite del recurso, * por un montoequivalente al valor de la condena contenida en el laudoLos )onorarios de los =rbitros se su8etar=n estrictamente a la Fabla de Aranceles del ;istema"acional de Conciliacin * Arbitra8e del !;C7I asimismo, los )onorarios de la secretarHaarbitral ser=n el cincuenta por ciento &'>- del )onorario de un =rbitroRespecto a lo no contemplado en la presente cl=usula, deber= tenerse en cuenta lo

establecido en el 5ecreto Legislativo "@ $'/$ 5ecreto Legislativo que norma el Arbitra8e

CL;USULA 9I3MSI(A OCTA9A: AD(INISTRACIN DEL CONTRATOLA ENTIDAD, designa a la 5ireccin Regional de 7nergHa * Minas del 3!B67R"!R736!"AL AMA:!"A; como el responsable de la Administracin del presente Contrato, elmismo que estar= a cargo de su control * supervisin, * con quien EL CONTRATISTAcoordinar= en todo lo relacionado a la e8ecucin de la obra, absolviendo las dudas einterpretaciones del presente Contrato, durante todo el plazo de su vigencia

CL;USULA 9I3MSI(A NO9ENA: DE LA ELE9ACIN A ESCRITURA /BLICA7l presente Contrato podr= ser elevado a 7scritura P?blica por cualquiera de las partes,

corriendo los gastos por cuenta de quien lo solicite, comprometiDndose a entregar untestimonio de la misma a su contraparte sin costo alguno

CL;USULA TRI3MSI(A: ANE?OS DEL CONTRATOG.< Gorman parte del presente Contrato los Aneos que a continuacin se indicanE



34/35





Aneo "# $ E Bases 6ntegradas del proceso de seleccinAneo "# % E Propuesta FDcnica * 7conmica del C!"FRAF6;FAAneo "# 9 E Copia de la 3arantHa de Giel Cumplimiento del Contrato Carta Gianza-Aneo "# . E Contrato de Consorcio con Girmas Legalizadas ante "otario P?blicoAneo "# & E !tros documentos que 4orman parte del Contrato * que se sealan

epresamente dentro del mismoG.= INTER/RETACIN DE LOS DOCU(ENTOS ANE?OS

7n caso de eistir alguna di4icultad en la interpretacin de los documentos arribamencionados, LA ENTIDAD tendr= la 4acultad de dar la interpretacin 4inal, ciDndose

a lo establecido por la normativa pertinente

CL;USULA TRI3MSI(A /RI(ERA: /ACTO DE INTE3RIDAD O CO(/RO(ISO DE NOSOBORNO

EL CONTRATISTA con4irma que no )a o4recido u otorgado, ni o4recer= u otorgar=, *a seadirecta o indirectamente a travDs de terceros, ning?n pago o bene4icio indebido o cualquierotra venta8a inadecuada, a 4uncionario p?blico alguno o a sus 4amiliares o socios comerciales,a 4in de mantener el presente ContratoEL CONTRATISTA con4irma que no )a celebrado ni celebrar= acuerdos 4ormales o t=citos,con el 4in de establecer pr=cticas restrictivas de la libre competenciaOueda establecido que el incumplimiento de lo epresado por EL CONTRATISTA generar= suin)abilitacin para contratar con el 7stado, sin per8uicio de las responsabilidades emergentes

CL;USULA TRI3MSI(A SE3UNDA: INTER9ENCIN ECON(ICA DE LA OBRALA ENTIDAD podr=, de o4icio o a solicitud de parte, intervenir econmicamente la !bra encaso 4ortuito, 4uerza ma*or o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su

8uicio no permitan la terminacin de los traba8os en el plazo programado 7sta intervencineconmica se realizar= * su8etar= a lo indicado en el artHculo %'1@ del R73LAM7"F!, asHcomo a lo dispuesto en la 5irectiva "@ ''$(%''9(C!";UC!57


35/35





Documents

000087_du 041-2009!3!2009-Gra_ce-contrato u Orden de Compra o de Servicio