000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

1/81

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

P.E.R. INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

Adjudicacin Directa Selectiva N 006-2008/PER IMA/CEP

AD!DICACI"N DIREC#A SE$EC#I%A N 06-2008/PERIMA /CEP&

I C'N%'CA#'RIA

'(RA #!NE$ DE DERI%ACI'N EN $AS C'M!NIDADESDE C'$)!EPA#A * C+'C'PIA

A,'S#' - 2008

A& PR'CEDIMIEN#' ADMINIS#RA#I%'
http://www.regcus.gob.pe/http://www.ima.org.pe/ima.htm

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

2/81




& ,ENERA$IDADES&

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE.Nombre: Proyecto Especial Regional Instituto e !ane"o e Agua y

!eio Ambiente

R#C : $%1&'(1)'*1

1.$ DO!ICI+IO +E,A+.A-. Pero Vilcapaa /01$ el Distrito e anc2a34 Pro-incia y Departamentoe Cusco.

1.(. O/5ETO DE +A CONVOCATORIA.Contratar a la empresa 6 persona natural 3ue presente la me"or propuestaT7cnico 8 Econ9mica para la O/RA T#NE+ DE DERIVACION CO!#NIDADECO+;#EPATA < C=OCOPIA

1.> VA+OR RE?ERENCIA+.El -alor re@erencial asciene a 6. &(4)('.(% B;#INIENTO TREINTA < IETE!I+ EI CIENTO TREINTA < N#EVE con (%61%% nue-os soles4 incluio losimpuestos e +ey y cual3uier otro concepto 3ue incia en el costo total e laobra. Dic2o -alor consiera 1.1' e ,astos ,enerales y * e #tilia.El -alor re@erencial 2a sio calculao al mes e 5unio $%%*4 el cual no eceelos seis B) meses anteriores a la con-ocatoria el proceso e selecci9n.+os lFmites mGimos y mFnimos el -alor re@erencial total ascienen a:

+as propuestas 3ue ecean en mGs el ie por ciento B1% el -alorRe@erencial y a3uellas 3ue @ueren in@eriores al no-enta por ciento B'%4serGn e-ueltas por el Comit7 Especial teni7nolas por no presentaas.

Para .t.rar la (uena Pr. a r.ue1ta1 ue 1ueren el val.rre3erencial4 5a1ta el l7ite ante1 e1talecid.4 1e deer9 c.ntar c.nla a1inacin 1u:ciente de recur1.1 ; la ar.acin del #itular delPlie.43ueano suspenio el otorgamiento e la /uena Pro4 en tanto nose cumpla con este re3uisito.

1.& ?#ENTE DE ?INANCIA!IENTO.Recursos Determinaos.

1.). ITE!A DE CONTRATACIHN.El presente proceso se rige por el sistema e Precio #nitarios4 e acuerocon lo establecio en el epeiente e contrataci9n respecti-o.

1.. !ODA+IDAD DE E5EC#CIHN CONTRACT#A+.Por el ?inanciamiento De la Entia.

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

3/81




1.*. DOC#!ENTO.+as bases estGn compuestas por los siguientes ocumentos:A.0Proceimiento Aministrati-o./.0T7rminos e Re@erencia4 3ue incluye el Epeiente T7cnico e la obra4 el

3ue a su -e comprene:1. !emoria Descripti-a.$. Descripci9n el Proyecto.(. Presupuesto e Obra.>. AnGlisis e Costos #nitarios.&. ?9rmula Polin9mica.). Programaci9n e obra. Cronograma e Desembolsos.*. Planos.'. Re3uerimientos T7cnicos !Fnimos

C.0 ?actores e E-aluaci9n.

1.'. A+CANCE DE+ RE;#ERI!IENTO.El re3uerimiento estG enio en los T7rminos e Re@erencia e las presentes/ases4 el cual incluye los Re3uerimientos T7cnicos !Fnimos Bre@erios ae3uipamiento4 personal4 entre otros.

1.1%. +OCA+IJACIHN DE +A O/RA.+a obra se encuentra localiaa en las comuniaes e Col3uepata yC2ocopFaDistrito: Col3uepata.Pro-incia: PaucartamboDepartamento: Cusco.Regi9n: Cusco.

1.11 P+AJO DE E5EC#CIHN DE O/RA.El plao e e"ecuci9n e la obra es e 1$% Fas calenarios.

1.1$. /AE +E,A+. +ey NK $*>114 +ey ,eneral el istema Nacional el Presupuesto. +ey NK $'1>$4 +ey e Presupuesto PLblico para el aMo scal $%%*. Teto nico Orenao e la +ey e Contrataciones y A3uisiciones el

Estao4 aprobao por Decreto upremo NK %*(0$%%>0PC!4 y susmoicatorias.

Reglamento e la +ey e Contrataciones y A3uisiciones el Estao4aprobao por Decreto upremo NK %*>0$%%>0PC!4 y sus moicatorias.

+ey NK $>>>4 +ey el Proceimiento Aministrati-o ,eneral. +ey NK $*%)4 +ey e Transparencia y e Acceso a la In@ormaci9n PLblica. +ey NK $)&$4 +ey ,eneral el Arbitra"e. Decreto upremo NK %110'0VC4 sus moicatorias4 ampliatorias y

complementarias. Resoluci9n e ContralorFa NK ($%0$%%)0 C,4 Normas e Control e Obras

Publicas. Resoluci9n e ContralorFa NK ()'0$%%0 C,4 Autoriaci9n Pre-ia al Pago

e Aicionales. +as re@erias normas incluyen sus respecti-as isposiciones ampliatorias4

moicatorias y coneas4 e ser el caso. +as Presentes /ases Aministrati-as.

1.1( RE;#IITO PARA PARTICIPAR EN E+ PROCEO DE E+ECCIHN. ;ue se 2aya registrao como participante.

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

4/81




No estar incluio en el Registro e Pro-eeores In2abilitaos paraContratar con el Estao.

No estar comprenio en ninguno e los impeimentos seMalaos en elartFculo 'K e la +ey.

En cuanto a la participaci9n e postores en consorcio4 7sta se regirG eacuero a lo establecio en el artFculo (K e la +ey4 artFculo > e suReglamento4 asF como por las isposiciones 3ue sobre ic2o aspecto 2ayaemitio el Conse"o uperior e Contrataciones y A3uisiciones el EstaoBCON#CODE:1. PorGn participar istintos postores en consorcio4 sin 3ue ello

impli3ue crear una persona "urFica i@erente. Para ello serGnecesario acreitar la eistencia e una promesa @ormal econsorcio4 la 3ue se per@eccionarG luego el otorgamiento e la/uena Pro y antes e la suscripci9n el contrato.

$. +as partes el consorcio responerGn soliariamente ante laEntia por toas las consecuencias eri-aas e su participaci9nini-iual en el consorcio urante el proceso e selecci9n4 o e su

participaci9n en con"unto en la e"ecuci9n el contrato eri-ao eeste.(. DeberGn esignar un representante o apoerao comLn con

poeres sucientes para e"ercitar los erec2os y cumplir lasobligaciones 3ue se eri-en e su calia e postores y elcontrato 2asta la li3uiaci9n el mismo.

>. +as partes el consorcio no eben estar incluias en el Registro eIn2abilitaos para Contratar con el Estao y eberGn estarinscritas en el Registro Nacional e Pro-eeores.

&. ;uea claramente entenio 3ue la terminaci9n e la e"ecuci9ne la obra4 no etingue la responsabilia ci-il ini-iual ycolecti-a soliaria e toos los integrantes.

2& E#APAS DE$ PR'CES' DE SE$ECCI"N&

$.1. CRONO,RA!A DE+ PROCEO DE E+ECCIHN.1

$.$. CONVOCATORIA.e e@ectuarG e con@ormia con lo seMalao en el ArtFculo 1%& elReglamento4 en la @ec2a seMalaa en el cronograma.

$.(. RE,ITRO DE PARTICIPANTE < ENTRE,A DE /AE.El registro e participantes se e@ectuarG ese el Fa siguiente e lacon-ocatoria y 2asta un B%1 Fa espu7s e 2aber 3ueao integraas las/ases. En el caso e propuestas presentaas por un consorcio4 bastarG 3uese registre uno e sus integrantes4 e con@ormia con el ArtFculo 1%K elReglamento.

1 De acuero al ArtFculo 1$> el Reglamento e la +ey e Contrataciones y A3uisiciones el Estao4en el caso e a"uicaciones e menor cuantFa para bienes y ser-icios4 la presentaci9n e

E#APA DE$ PR'CES' DESDE +AS#ACon-ocatoria %* e AgostoRegistro e Participantes 1$ e Agosto $$ e Agosto

?ormulaci9n e Consultas y Obser-aciones 1$ e Agosto 1> e AgostoAbsoluci9n e Consultas y Obser-aciones 1& e Agosto 1& e Agosto

Integraci9n e /ases $% e Agosto $% e Agosto

Presentaci9n e Propuestas$& e Agosto =ora: 1%:%% a.m. enel Auitorium el I!A

$& e Agosto =ora: 1%:%% a.m. enel Auitorium el I!A

E-aluaci9n e Propuestas$& e Agosto =ora: 1%:%% a.m. enel Auitorium el I!A

$& e Agosto =ora: 1%:%% a.m. enel Auitorium el I!A

Otorgamiento /uena Pro BEACE $& e Agosto

+a Ocina e Recepci9n el I!A esta ubicaa en A-. Pero Vilcapaa /01$ el Distrito e anc2a34 Pro-incia y Departamento e Cusco.

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

5/81




propuestas porG realiarse por correo electr9nicoQ para el presente proceso e selecci9n a:logisticaima.com.pe.

El registro e los participantes se realiarG en la Ocina e la Di-isi9n e+ogFstica el I!A4 sito en A-. Pero Vilcapaa /01$ el Distrito e anc2a34Pro-incia y Departamento e Cusco. En las @ec2as seMalaas en el

cronograma4 en el 2orario e %*:%% a 1):%% 2oras4 pre-io pago e la sumae$6. 1&.%% B;#INCE con %%61%% con %%61%% Nue-os oles4 incluio el I,V4por erec2o e participaci9n4 3ue serG pagao en las Ocina e tesorerFa elInstituto e !ane"o e Agua y !eio Ambiente 0 I!AAl registrarse4 el participante eberG seMalar la siguiente in@ormaci9n:Nombres y apellios Bpersona natural4 DNI4 ra9n social Bpersona "urFica4nLmero e R#C4 omicilio legal4 [email protected] acuero con lo establecio en el artFculo 1%*K el Reglamento4 la personanatural o "urFica 3ue esee ser noticaa electr9nicamente4 eberGconsignar una irecci9n e correo electr9nico y mantenerla acti-a4 a e@ectoe las noticaciones 3ue4 con@orme a lo pre-isto en el Reglamento4 ebanrealiarse.

$.>. ?OR!#+ACIHN DE CON#+TA < O/ERVACIONE A +A /AE.+as consultas y obser-aciones a las /ases serGn presentaas por un periooe tres B%( Fas 2Gbiles4 contaos ese el Fa siguiente e la con-ocatoria4e con@ormia con lo establecio en el artFculo 111K el Reglamento.e presentarGn por escrito(4 ebiamente @unamentaas4 ante la Ocina eRecepci9n el I!A4 cito en4 A-. Pero Vilcapaa /01$ el Distrito e anc2a34Pro-incia y Departamento e Cusco. En la @ec2a seMalaa en el cronograma4en el 2orario e %*:%% a 1):%% 2oras ebieno estar irigias al Presienteel Comit7 Especial e la AD5#DICACIHN DIRECTA E+ECTIVA NK AD0%)0$%%*0I!A4 puieno acompaMar opcionalmente un is3uete contenieno lasconsultas y6u obser-aciones.

$.&. A/O+#CIHN DE CON#+TA < O/ERVACIONE A +A /AE.

+a ecisi9n 3ue tome el Comit7 Especial4 con relaci9n a las consultas yobser-aciones presentaas constarG en el pliego absolutorio 3ue senoticarG a tra-7s el EACE4 en la see e la Entia y a los correoselectr9nicos e los participantes 3ue asF lo 2ubieran solicitao4 econ@ormia con lo establecio en el ArtFculo 111K el Reglamento4 en la@ec2a seMalaa en el cronograma el proceso e selecci9n.+a absoluci9n e consultas y obser-aciones 3ue se @ormulen al contenio elas /ases4 se consierarGn como parte integrante e 7sta y el Contrato.

$.). E+EVACIHN DE O/ERVACIONE A+ CON#CODE.+os obser-antes tienen la opci9n e solicitar 3ue las bases y los actuaos elproceso sean ele-aos al CON#CODE4 entro e los tres B( Fas siguientesal -encimiento el t7rmino para absol-erlas. Dic2a opci9n no s9lo seoriginarG cuano las obser-aciones @ormulaas no sean acogias por elComit7 Especial4 sino4 aemGs4 cuano el mismo obser-ante consiere 3ueel acogimiento eclarao continLa sieno contrario a lo ispuesto por elArtFculo $& e la +ey4 cual3uier otra isposici9n e la normati-a sobrecontrataciones y a3uisiciones el Estao u otras normas complementarias oconeas 3ue tengan relaci9n con el proceso e selecci9n.Igualmente4 cual3uier otro participante 3ue se 2ubiere registrao como talcon anterioria a la etapa e @ormulaci9n e consultas y6u obser-aciones4tenrG la opci9n e solicitar la ele-aci9n e las /ases al CON#CODE cuano2abieno sio acogias las obser-aciones @ormulaas por los obser-antes4consiere 3ue la ecisi9n aoptaa por el Comit7 Especial es contraria a loispuesto por el ArtFculo $& e la +ey4 cual3uier otra isposici9n e la

normati-a sobre contrataciones y a3uisiciones el Estao u otras normascomplementarias o coneas 3ue tengan relaci9n con el proceso e selecci9n.

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

6/81




El Comit7 Especial incluirG en el pliego e absoluci9n e obser-aciones4 elre3uerimiento e pago e la tasa por concepto e remisi9n e actuaos.

$ El costo por erec2o e participaci9n no ecee el costo e reproucci9n e las /ases.

( No se absol-erGn consultas y obser-aciones a las /ases 3ue se presenten etemporGneamente o3ue sean @ormulaas por 3uienes no se 2an registrao como participantes.

El participante presentarG al Comit7 Especial el comprobante e pago4-ouc2er o papeleta e ep9sito corresponiente al pago e la tasa pre-istaen el Teto nico e Proceimientos Aministrati-os BT#PA e CON#CODE.

$.. !EDIO E+ECTRHNICO DE CO!#NICACIHN.+os participantes 3ue soliciten ser noticaos electr9nicamente4 eberGnconsignar una irecci9n e correo electr9nico y mantenerla acti-a4 a e@ectose las noticaciones a 3ue 2ubiere lugar.

$.*. INTE,RACIHN DE +A /AE.El Comit7 Especial integrarG las /ases como reglas eniti-as el presenteproceso e selecci9n4 una -e absueltas toas las consultas y6uobser-aciones4 o si las mismas no se 2an presentao4 no puieno sercuestionaas en ninguna otra -Fa4 ni moicaas por autoriaaministrati-as alguna.+as /ases Integraas4 e ser el caso4 eberGn contener los cambiosproucios como consecuencia e las consultas y obser-aciones @ormulaasy aceptaas o acogias por el Comit7 Especial.Correspone al Comit7 Especial4 ba"o responsabilia4 integrar las /ases ypublicarlas en el EACE4 con@orme lo establecen los ArtFculos 11K y 11*K elReglamento.

$.'. PRHRRO,A < POTER,ACIONE.

El Comit7 Especial porG prorrogar las etapas el proceso e selecci9n4siempre y cuano meien causas ebiamente "usticaas. En este caso4eberG registrar en el EACE la moicaci9n el cronograma el proceso eselecci9n y ar a-iso a los participantes meiante correo electr9nicoQtambi7n eberG comunicar la ecisi9n aoptaa al Titular e la Entia4mGima autoria aministrati-a o al @uncionario encargao.

$.1%. CANCE+ACIHN DE+ PROCEO.En cual3uier estao el proceso e selecci9n4 2asta antes el otorgamientoe la /uena Pro4 la Entia puee cancelarlo por raones e @uera mayor ocaso @ortuito4 cuano esapareca la necesia e e"ecutar la obra4 o cuanopersistieno la necesia4 el presupuesto asignao tenga 3ue estinarse aotros prop9sitos e emergencia eclaraos epresamente. En este caso4 la

Entia reintegrarG el costo e las bases a 3uienes las 2ayan a3uirio.

$.11. DE +A ACCIONE

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

7/81




+as propuestas se presentarGn en os sobres cerraos y estarGn irigias alComit7 Especial4 con@orme al siguiente etalle:

Toos los ocumentos 3ue contengan in@ormaci9n esencial e las propuestasse presentarGn en iioma castellano o4 en su e@ecto4 acompaMaos etraucci9n ocial4 sal-o el caso e la in@ormaci9n t7cnica complementariacontenia en @olletos4 instructi-os4 catGlogos o similares4 3ue porG serpresentaa en el iioma original. El postor serG responsable e la eactitu y-eracia e ic2os ocumentos.+os @ormatos porGn ser llenaos por cual3uier meio4 incluyeno el manual4ebieno lle-ar el sello y la rLbrica el postor o su representante legal omanatario esignao para ic2o n. +os integrantes e un consorcio noporGn presentar propuestas ini-iuales ni con@ormar mGs e un consorcio.$.1$.1. CONTENIDO DE +A PROP#ETA

e presentarGn en un B1 original y B%1 copia.

O/RE NK 1 0 PROP#ETA TSCNICA:El sobre NK 1 contenrG la siguiente ocumentaci9n e presentaci9nobligatoria:a Documentaci9n re3ueria en el Proceimiento Aministrati-o:

Copia simple e la Constancia -igente e inscripci9n en elRegistro Nacional e Pro-eeores: CapFtulo e E"ecutorese Obra.

Carta e Presentaci9n y Declaraci9n 5uraa e atos elpostor>4 segLn ?ormato NK PA&0%1.

Declaraci9n 5uraa el postor e acuero al ArtFculo )K elReglamento e la +ey e Contrataciones y A3uisicionesel Estao4 segLn ?ormato NK PA0 %$.

Promesa ?ormal e Consorcio4 e ser el caso)4 segLn?ormato NK PA0%(.

Seores

IMA

Att. Comit Especial

POSTOR

Av. Pedro Vilcapaza B-! "a#c$a% Provi#cia & 'epartame#to C(sco -

Per(

SOBRE )ro * + PROP,ESTA TEC)ICA

I)STIT,TO 'E MA)EO 'E A,A / ME'IO AMBIE)TE

A'S-*0-!**1-IMAOBRA+ T,)E2 'E 'ERIVACIO) COM,)I'A'ES CO23,EPATA /

C4OCOPIAPRIMERA CO)VOCATORIA

SeoresIMA

Att. Comit Especial

POSTOR

I)STIT,TO 'E MA)EO 'E A,A / ME'IO AMBIE)TE

A'S-*0-!**1-IMAOBRA+ T,)E2 'E 'ERIVACIO) COM,)I'A'ES CO23,EPATA /

C4OCOPIAPRIMERA CO)VOCATORIA

Av. Pedro Vilcapaza B-! "a#c$a% Provi#cia & 'epartame#to

SOBRE )ro *! + PROP,ESTA ECO)OMICA

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

8/81




> Cuano se trate e Consorcio4 esta eclaraci9n "uraa serG presentaa por caa uno e los

consorciaos.& PA: ?ormato e Proceimiento Aministrati-o.) egLn lo ispuesto en la Directi-a NK %%(0$%%(0CON#CODE6PRE4 aprobaa con la Resoluci9n NK

%)(0$%%(0CON#CODE6PRE BArtFculo (K e la +ey.

b Documentaci9n re3ueria en los T7rminos e Re@erencia: Declaraci9n 5uraa e cumplimiento e los Re3uerimientos

T7cnicos !Fnimos e Amisi9n4 segLn ?ormato NK TR0%1 Carta e Compromiso e Plao e E"ecuci9n4 segLn

?ormato NK TR0%$El sobre NK 1 contenrG la siguiente ocumentaci9n e presentaci9n@acultati-a:c Documentaci9n re3ueria en los ?actores e E-aluaci9n:

Declaraci9n 5uraa e ser una Pe3ueMa o !icro Empresa4segLn ?ormato NK ?E0%1.

=o"a Resumen e la Eperiencia Empresarial ?ormato NKTR0%(

O/RE NK $ 0 PROP#ETA ECONH!ICA:El cual eberG contener el -alor total e la o@erta econ9mica*4 ennue-os soles4 se eberG incluir toos los impuestos4 tributos4 gastosgenerales4 utilia4 seguros4 transporte4 inspecciones4 pruebas4 ocual3uier otro conceptoQ la propuesta no porG tener borrauraalguna4 enmenaura o correcci9n4 caso contrario se consierarGcomo no presentaa.

El sobre NK $ contenrG la siguiente ocumentaci9n: Propuesta Econ9mica4 segLn ?ormato NK ?E0%$. Presupuesto Detallao'4 segLn ?ormato NK ?E0%(.

El monto total e la propuesta econ9mica y los subtotales eberGnser epresaos 2asta con os ecimales.

$.1(. EVA+#ACIHN DE +A PROP#ETA.+a metoologFa estG enia en los ?actores e E-aluaci9n e las presentes/ases.

$.1>. OTOR,A!IENTO DE +A /#ENA PRO.e otorgarG la /uena Pro al postor 3ue obtenga el mayor punta"e total. Elotorgamiento e la /uena Pro se registrarG en el EACE en la @ec2a pre-istaen el calenario el proceso.

$.1& CONENTI!IENTO DE +A /#ENA PRO.

El consentimiento e la /uena Pro se registrarG en el EACE al Fa siguientee 2aber 3ueao consentio el otorgamiento e la buena pro.

$.1). CONTROVERIA.$.1).1 De acuero con lo establecio en el artFculo 1&%K el Reglamento son

impugnables:a +os actos ictaos por el Comit7 Especial urante el esarrollo el

proceso e selecci9n.b +os actos emitios por el Titular o la mGima autoria

aministrati-a e la Entia4 segLn correspona4 3ue a@ecten lacontinuaci9n el proceso e selecci9n.

c +os actos epeios luego e otorgarse la buena pro y 2asta antese la celebraci9n el contrato.

ET: ?ormato e T7rminos e Re@erencia.

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

9/81




* Depenieno el sistema e contrataci9n 3ue se emplee4 se eberG consierar4 con@orme a loispuesto por el artFculo &)K el Reglamento e la +ey e Contrataciones y A3uisiciones el Estao4lo siguiente: istema e precios unitarios: El postor @ormularG su propuesta consierano los preciosunitarios e las partias contenias en las /ases4 las coniciones pre-istas en los planos yespecicaciones t7cnicas4 asF como las cantiaes re@erenciales.

' e presentarG el presupuesto etallao por partias4 y aplicao sobre los metraos consieraos en

el Epeiente T7cnicoQ se inicarG el monto por separao e ,astos ,enerales Variables y ,astos,enerales ?i"os4 asF como la utilia4 y el porcenta"e 3ue les correspone con respecto al costoirecto. +uego e la suma el costo irecto4 gastos generales y utilia4 se inicarG el ubtotal4 alcual se le aplicarG el Impuesto ,eneral a las Ventas BI,V e3ui-alente al 1' el ub Total anterior ynalmente se inicarG el total e la propuesta.

$.1).$ +a Lnica -Fa para impugnar es el recurso e apelaci9n4 3ue sepresentarG ante el Tribunal e Contrataciones y A3uisiciones elEstao4 pre-io cumplimiento e las coniciones seMalaas para elcaso por ic2o 9rgano colegiao.

$.1).( +a garantFa para la interposici9n el recurso e re-isi9n se su"etarGna lo establecio en los artFculos 1&*K el Reglamento y se consierarGel -alor re@erencial el Ftem impugnao.

$.1).> El postor eberG presentar su recurso e apelaci9n en un plaomGimo e oc2o B%* Fas 2Gbiles luego e otorgaa la /uena Pro.

Amitio el recurso4 el Tribunal e Contrataciones y A3uisiciones elEstao correrG traslao a la Entia4 solicitGnole la remisi9n elepeiente corresponiente4 el cual serG entregao entro el plaomGimo e os B%$ Fas 2Gbiles.

$.1).& En los casos one se cuestione actos -inculaos a la e-aluaci9n epropuestas y6o al otorgamiento e la /uena Pro4 al momento eresol-er el recurso e apelaci9n4 si el Tribunal e Contrataciones yA3uisiciones el Estao cuenta con la in@ormaci9n suciente pararealiar un anGlisis sobre el @ono el asunto4 porG otorgar la /uenaPro a 3uien correspona4 sieno improceente cual3uier ulteriorimpugnaci9n aministrati-a contra ic2o pronunciamiento.

$.1).) +a resoluci9n 3ue resuel-e el recurso e apelaci9n presentao serGnoticaa a tra-7s el EACE.

$.1). Contra la resoluci9n 3ue resuel-e el recurso e apelaci9n solamentecabe la interposici9n e emana contencioso 8 aministrati-a. Dic2ainterposici9n no suspene la e"ecuci9n e lo resuelto por el Tribunal.

+os plaos y los supuestos por los cuales es proceente la interposici9n estGnsu"etos a lo ispuesto en el artFculo 1)'K el Reglamento.

$.1. PROCEO DE E+ECCIHN DEC+ARADO DEIERTO.El Comit7 Especial eclararG esierto el presente proceso cuano no 3uee-Glia ninguna o@erta. De igual moo la Entia eclararG esierto el procesoe selecci9n4 e presentarse la situaci9n escrita en el numeral $ elartFculo $%(K el Reglamento.

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

10/81




postor ganaor tu-iera antes el plao mFnimo establecio laocumentaci9n completa re3ueria4 porG presentarse a suscribir elcontrato.

Cuano el postor ganaor no se presente entro el plao otorgao4pererG automGticamente la /uena Pro4 sin per"uicio e la sanci9n

aministrati-a aplicable. En tal caso4 la Entia llamarG al postor 3ueocup9 el seguno lugar en el oren e prelaci9n para 3ue suscriba elcontrato4 procei7nose con@orme al plao ispuesto en el incisopreceente. i este postor no suscribe el contrato4 la Entia eclararGesierto el proceso e selecci9n4 sin per"uicio e la sanci9naministrati-a aplicableQ

Cuano la Entia no cumpla con citar al ganaor e la /uena Pro osuscribir el contrato en el plao establecio4 el postor porG re3uerirlapara su suscripci9n4 Gnole un plao no mayor e cinco B& Fas 2Gbilesla Entia. En estos casos4 la Entia eberG reconocer a @a-or el postoruna cantia e3ui-alente al uno por mil B161%%% el monto total e supropuesta econ9mica por caa Fa e atraso4 computao ese el

re3uerimiento y 2asta la @ec2a e@ecti-a e suscripci9n el contrato4 conun tope mGimo e cinco B& Fas 2GbilesQ Vencio el plao sin 3ue la Entia 2aya suscrito el contrato4 el postor

porG solicitar se e"e sin e@ecto el otorgamiento e la /uena Pro. En talcaso4 la Entia eberG reconocerle una inemniaci9n por el Lnicoconcepto e lucro cesante4 cuyo monto eberG ser sustentao por elpostor y no porG ser mayor al ie por cien B1% el monto a"uicaoQsin per"uicio e la responsabilia 3ue le puiera corresponer al Titular omGima autoria aministrati-a e la Entia o al @uncionariocompetente para la suscripci9n el contrato. De surgir algunacontro-ersia4 7sta serG resuelta por el Tribunal.

El contrato serG suscrito por la Entia4 a tra-7s el @uncionariocompetente o ebiamente autoriao4 y por el postor ganaor4 ya sea

irectamente o por meio e su apoerao4 tratGnose e personanatural4 y tratGnose e persona "urFica4 a tra-7s e su representantelegal4 e con@ormia con lo establecio en el ArtFculo 1'* elReglamento e la +ey e Contrataciones y A3uisiciones el Estao4aprobao por Decreto upremo NK %*>0$%%>0PC!.

Para suscribir el contrato4 el postor ganaor e la /uena Pro eberGpresentar los siguientes ocumentos:- Constancia e no estar in2abilitao para contratar con el Estao.- ,arantFa e el cumplimiento.- Constancia e Capacia +ibre e Contrataci9n4 epeia por el Registro

Nacional e Pro-eeores.- Copia e la -igencia el poer el representante legal e la empresa.- Copia el Documento Nacional e Ientia con acreitaci9n e 2aber

-otao en las Lltimas elecciones o el carn7 e Etran"erFa4 elrepresentante legal.

- De ser el caso4 contrato e @ormaliaci9n e consorcio con rmaslegaliaas e los miembros y esignaci9n e representante comLn.

- En caso e persona "urFica4 se presentarG copia el R#C e la empresa yel testimonio e constituci9n.

- AnGlisis e Costos #nitarios corresponiente a su propuesta econ9mica.- Certicao e 2abilia e los pro@esionales propuestos.- Calenarios e A-ance e Obra -aloriao en concorancia con el

cronograma e esembolsos establecios y sustentao en laprogramaci9n e obra PERTCP! concorante con el plao.

- Calenario e a3uisici9n e materiales e insumos necesarios para la

e"ecuci9n e obra en concorancia con el calenario e obra -aloriao. El Contrato estG con@ormao por el ocumento 3ue lo contiene4 las /asesIntegraas y la O@erta ,anaora4 asF como por los ocumentos eri-aos

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

11/81




el proceso e selecci9n 3ue establecan obligaciones para las partes y2ayan sio epresamente seMalaos en el contrato.

El Contratista porG subcontratar parte e sus prestaciones4 siempre ycuano se cumplan los re3uisitos inicaos en el ArtFculo $%* elReglamento .

(.(. DE +A ,ARANTA.El Lnico meio e garantFa 3ue ebe presentar el contratista es la cartaana emitia por una entia nanciera 3ue preste ser-icios en la ciuael Cusco4 caso contrario ebe ser re@renaa por los representantes e laentia nanciera ubicaa en el Cusco4 la Carta ana4 eberG serinconicional4 soliaria4 irre-ocable y e realiaci9n automGtica a s9lore3uerimiento e la Entia4 siempre y cuano 2aya sio emitia por unaempresa autoriaa y su"eta al Gmbito e la uperintenencia e /anca yeguros y Aministraoras Pri-aas e ?onos e Pensiones.

,ARANTA DE ?IE+ C#!P+I!IENTO.Pre-iamente a la rma el contrato4 el postor ganaor e la buena proeberG entregar a la Entia una Carta ?iana4 la misma 3ue eberG serinconicional4 soliaria4 irre-ocable y e realiaci9n automGtica al solore3uerimiento e la Entia4 emitia por una empresa autoriaa y su"eta alGmbito e la uperintenencia e /anca y eguros4 por una sumae3ui-alente al ie por ciento B1% el monto el contrato. Esta garantFaeberG tener -igencia 2asta el consentimiento e la li3uiaci9n nal.En los contratos e e"ecuci9n e obras 3ue celebren las ! E5EC#CIHN DE ,ARANTA.+as garantFas se 2arGn e@ecti-as con@orme a las estipulaciones contemplaasen el artFculo $$1 el Reglamento.

(.&. VI,ENCIA DE+ CONTRATO.El contrato tiene -igencia ese el Fa siguiente e la suscripci9n elocumento 3ue lo contiene o4 en su caso4 ese la recepci9n e la oren e

ser-icio.TratGnose e"ecuci9n e obras el contrato rige 2asta el consentimiento e lali3uiaci9n.

(.). DE +A PENA+IDADE E INC#!P+I!IENTO DE+ CONTRATO1%.+a aplicaci9n e penaliaes por retraso in"usticao en la atenci9n elser-icio re3uerio y las causales para la resoluci9n el contrato4 serGnaplicaas e con@ormia con los ArtFculos $$$ y $$& el Reglamento.

(.. DE+ PRECIO.+a O@erta serG @ormulaa en estricta concorancia con los metraoscorresponientes a caa partia.Al @ormular su propuesta4 el Postor tenrG en cuenta toos los insumos a

utiliar en la obra.

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

12/81




+os costos para caa una e las partias serGn o@ertaos en Nue-os oles ylas -aloriaciones 3ue se eri-en estarGn su"etas a rea"ustes4 e acuero a la@9rmula polin9mica consieraa en el epeiente t7cnico y en aplicaci9n elos nices #nicaos e Precios e la Construcci9n 3ue mensualmentepublica el Instituto Nacional e EstaFstica e In@ormGtica BINEI.

>& DE=INICI'NES C'MP$EMEN#ARIAS&

>.1. IN,ENIERO REIDENTE.Persona natural esignaa por el Contratista y en concorancia con supropuesta t7cnica4 el cual serG un ingeniero ci-il colegiao 3ue acreite 3uese encuentra 2Gbil en el e"ercicio e la [email protected] Ingeniero Resiente4 por su sola esignaci9n representa al Contratista4para los e@ectos orinarios e la obra4 no estano @acultao a pactarmoicaciones al contrato.+a sustituci9n el Resiente solo proceerG pre-ia autoriaci9n escrita e laEntia y el reemplaante eberG reunir calicaciones pro@esionalessimilares o superiores a las el pro@esional reemplaao.

1% De acuero con el artFculo >1K e la +ey4 en las /ases o el contrato se porGn establecer penaliaesistintas a la mencionaa en el artFculo $$$K4 siempre ycuano sean raonables y congruentes conla prestaci9n a cargo el contratista.

>.$. INPECTOR DE O/RA 6 #PERVIOR BE,N EA E+ CAO.Persona natural encargaa e -elar por la correcta e"ecuci9n e la obra y elcumplimiento el contrato4 ebieno cumplir por lo menos con las mismascalicaciones pro@esionales establecias para el Ingeniero Resiente e laObra.RecibirG toas las @aciliaes necesarias el Contratista para el cumplimientoe su @unci9n4 las cuales estarGn estrictamente relacionaas con 7sta.

>.(. C#ADERNO DE O/RA.En la @ec2a e entrega el terreno4 se abrirG el Cuaerno e Obra4 el mismo3ue serG @oliao y -isao en toas sus pGginas por el Inspector6uper-isor ypor el Ingeniero Resiente. Dic2os pro@esionales son los Lnicos autoriaospara 2acer anotaciones en el Cuaerno e Obra.El Cuaerno e Obra eberG tener un original con B( copias esglosables4corresponieno una e ellas a la Entia. El original e ic2o Cuaernoebe permanecer en obra4 ba"o custoia el resiente. Concluia lae"ecuci9n e la obra4 el original 3uearG en poer e la Entia.

>.>. OC#RRENCIA.on 2ec2os rele-antes relacionaos con la e"ecuci9n e la obra 3ue ebenser anotaos en el Cuaerno e Obra4 rmano al pie e caa anotaci9n elInspector6uper-isor o el Resiente4 segLn 3uien sea el 3ue e@ectLe laanotaci9n. +as solicitues a la Entia 3ue se realicen como consecuencia elas ocurrencias anotaas en el Cuaerno e Obra4 se 2arGn irectamente a laEntia4 por meio e comunicaci9n 3ue e"e constancia e ic2a solicitu.

?& ADE$AN#'S @DE SER E$ CAS'&e eberG tener en cuenta lo siguiente:

&.1. ADE+ANTO DIRECTO.+a Entia entregarG al Contratista4 entro e los % Fas naturales epresentaa la solicitu por escrito el aelanto 2asta el -einte por cientoB$% el !onto contrato4 siempre 3ue 2aya sio solicitao por el Contratista

entro e los 1& Fas siguientes e la suscripci9n el contrato. a"untano lacorresponiente garantFa.

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

13/81




&.$. ADE+ANTO PARA !ATERIA+E O IN#!O.e otorgarG para la A3uisici9n e !ateriales4 2asta el cuarenta por cientoB>% el !onto el Contrato corresponiente a la e"ecuci9n e las obras4 enarmonFa con el Calenario e A3uisici9n e !ateriales y E3uipos aprobaopor la Entia4 a"untano la corresponiente garantFa.

6 C"MP!#' DE$ P$AB' DE %I,ENCIA DE$ C'N#RA#' * P$AB' DEEEC!CI"N&

El plao e -igencia el contrato se computa por Fas naturales4 ese el Fasiguiente e cumplirse las coniciones establecias en el artFculo $>%K elReglamento:0 ;ue se esigne al Inspector6super-isor.0 ;ue la Entia 2aya 2ec2o entrega el epeiente t7cnico y el terreno

one se e"ecutarG la obra.0 ;ue se 2aya entregao el aelanto irecto al contratista4 e 2aber sio

solicitao por 7ste.0 ;ue la Entia entregue el Calenario e Entrega e !ateriales e

Insumos necesarios4 cuano en las /ases se 2ubiera establecio talresponsabilia por parte e la Entia.

En caso no se 2aya solicitao la entrega el aelanto irecto4 el plaocontractual entrarG automGticamente en -igencia al Fa siguiente ecumplirse toas las coniciones estipulaas en el contrato o en las /ases.

& %A$'RIBACI'NES * ME#RAD'S&+as Valoriaciones tienen el carGcter e pagos a cuenta y serGn elaboraasel Lltimo Fa e caa mes por el Inspector6super-isor y el Contratista4 econ@ormia con el artFculo $&&K el Reglamento.A las -aloriaciones se les aplicarG el corresponiente rea"uste e precios4calculaos con la @9rmula polin9mica 3ue se inica en el Epeiente T7cnico.

8& DISCREPANCIAS RESPEC#' DE %A$'RIBACI'NES ' ME#RAD'S&i surgieran iscrepancias respecto e la @ormulaci9n4 aprobaci9n o-aloriaci9n e los metraos4 entre el Contratista y el Inspector6super-isory6o la Entia4 segLn sea el caso4 se resol-erGn en la li3uiaci9n elcontrato4 sin per"uicio el cobro e la parte no contro-ertia.olo serG posible iniciar un proceimiento e conciliaci9n o arbitra"e entroe los 3uince B1& Fas 2Gbiles espu7s e ocurria la contro-ersia si la-aloriaci9n e la parte en iscusi9n representa un monto superior al cincopor ciento B& el contrato actualiao.+a iniciaci9n e este proceimiento no implica la suspensi9n el contrato niel incumplimiento e las obligaciones e las partes.

& ADICI'NA$ES * RED!CCI'NES&

9lo proceerG la e"ecuci9n e obras aicionales cuano pre-iamente secuente con isponibilia presupuestal y resoluci9n el titular e la Entia4y en los casos en 3ue sus montos4 por si solos o restGnoles los presupuestoseucti-os -inculaos4 sean iguales o no superen el ie por ciento B1% el monto el contrato original4 siempre 3ue sean inispensables paraalcanar la nalia el contrato. Asimismo porG reucir obras 2asta por el3uince por ciento B1& el monto el contrato original. ResultarG eaplicaci9n lo establecio en el Reglamento.+as obras aicionales 3ue superen el ie por ciento B1% el monto elcontrato original4 luego e ser aprobaas por la Entia4 re3uierenpre-iamente4 para su e"ecuci9n y pago4 la autoriaci9n epresa e laContralorFa ,eneral e la RepLblica.

0& AMP$IACI'NES DE P$AB'&

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

14/81




El Contratista porG solicitar la ampliaci9n e plao pactao por lassiguientes causales4 siempre 3ue moi3uen el calenario e a-ance eobra -igente:- Atrasos y6o paraliaciones por causas no atribuibles al contratista.- Atrasos en el cumplimiento e sus prestaciones por causas atribuibles a

la Entia.- Caso @ortuito o @uera mayor ebiamente comprobaos.Para 3ue procea una ampliaci9n e plao4 eberG obser-arse elproceimiento y plaos regulaos en el Reglamento.+a e"ecuci9n e obras aicionales serG causal e ampliaci9n e plao s9lo si7stas conlle-an la moicaci9n el Calenario e A-ance e Obra.

& E=EC#'S DE $A M'DI=ICACI"N DE$ P$AB' C'N#RAC#!A$&+as ampliaciones e plao en los contratos e obra arGn lugar al pago emayores gastos generales iguales al nLmero e Fas corresponientes a laampliaci9n multiplicaos por el gasto general iario4 sal-o en los casos eobras aicionales 3ue cuenten con presupuestos especFcos. erGn eaplicaci9n las isposiciones el Reglamento.En el caso 3ue la ampliaci9n e plao sea generaa por paraliaci9n e laobra4 por causas no atribuibles al contratista4 s9lo arG lugar al pago emayores gastos generales ebiamente acreitaos.

2& DEM'RAS IN!S#I=ICADAS EN $A EEC!CI"N DE $A '(RA&Durante la e"ecuci9n e la Obra4 el contratista estG obligao a cumplir losa-ances parciales establecios en el calenario -aloriao e a-ance. Encaso e retraso in"usticao4 cuano el monto e la -aloriaci9n acumulaaa una @ec2a eterminaa sea menor al oc2enta por ciento B*% el montoe la -aloriaci9n acumulaa programaa a ic2a @ec2a4 elInspector6uper-isor orenarG al Contratista 3ue presente4 entro e lossiete B% Fas siguientes4 un nue-o calenario 3ue contemple la aceleraci9n

e los traba"os4 e moo 3ue se garantice el cumplimiento e la obra entroel plao pre-isto4 en la meia e lo posible4 anotano tal 2ec2o en elCuaerno e Obra.+a @alta e presentaci9n e este calenario entro el plao seMalao en elpGrra@o anterior porG ser causal para 3ue opere la inter-enci9n econ9micae la obra o la resoluci9n el contrato. El nue-o Calenario no eime alContratista e la Responsabilia por emoras in"usticaas4 ni es aplicablepara el cGlculo y control e reintegros.Cuano el monto e la -aloriaci9n acumulaa e"ecutaa sea menor aloc2enta por ciento B*% el monto acumulao programao el nue-ocalenario4 el Inspector6uper-isor anotarG el 2ec2o en el Cuaerno e Obrae in@ormarG a la Entia. Dic2o retraso serG imputao como causal eResoluci9n e Contrato4 sal-o 3ue la Entia ecia la inter-enci9n

econ9mica e la obra.

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

15/81




Inspector6uper-isor4 en un plao no mayor e cinco B%& Fas posteriores ala anotaci9n seMalaa4 lo in@ormarG a la Entia4 raticano o no lo inicaopor el resiente.En caso 3ue el Inspector6uper-isor -eri3ue la culminaci9n e la obra4 laEntia proceerG a esignar un Comit7 e Recepci9n entro e los siete

B% Fas siguientes a la recepci9n e la comunicaci9n elInspector6uper-isor.En un plao no mayor e -einte B$% Fas siguientes e realiaa suesignaci9n4 el Comit7 e Recepci9n4 "unto con el Contratista4 proceerG a-ericar el el cumplimiento e lo establecio en los planos yespecicaciones t7cnicas y e@ectuarG las pruebas 3ue sean necesarias paracomprobar el @uncionamiento e las instalaciones y e3uipos.Culminaa la -ericaci9n4 y e no eistir obser-aciones4 se proceerG a larecepci9n e la obra4 teni7nose por concluia la misma4 en la @ec2ainicaa por el Contratista. El Acta e Recepci9n eberG ser suscrita por losmiembros el Comit74 el Contratista y su Resiente.De eistir obser-aciones4 7stas se consignarGn en el Acta respecti-a y no serecibirG la obra. A partir el Fa siguiente4 el Contratista isponrG e un7cimo B161% el plao e e"ecuci9n e la obra para subsanar lasobser-aciones4 plao 3ue se computarG a partir el 3uinto Fa e suscrita elActa. +as obras 3ue se e"ecuten como consecuencia e obser-aciones noarGn erec2o al pago e ningLn concepto a @a-or el contratista ni a laaplicaci9n e penalia alguna.ubsanaas las obser-aciones4 el Contratista solicitarG nue-amente larecepci9n e la obra en el Cuaerno e Obra4 lo cual serG -ericao por elInspector6uper-isor e in@ormao a la Entia4 segLn correspona4 en elplao e tres B%( Fas siguientes e la anotaci9n. El Comit7 e Recepci9n seconstituirG en la obra entro e los siete B% Fas siguientes e recibio elin@orme el Inspector6uper-isor. +a comprobaci9n 3ue realiarG se su"etarGa -ericar la subsanaci9n e las obser-aciones @ormulaas en el Acta4 no

puieno @ormular nue-as obser-aciones.De 2aberse subsanao las obser-aciones a con@ormia el Comit7 eRecepci9n4 se suscribirG el Acta e Recepci9n e Obra.i en la seguna inspecci9n el Comit7 e Recepci9n constata la eistencia e-icios o e@ectos istintos a las obser-aciones antes @ormulaas4 sin per"uicioe suscribir el Acta e Recepci9n e Obra4 in@ormarG a la Entia para 3ueeste4 solicite por escrito al Contratista las subsanaciones el caso4 siempre3ue constituyan -icios ocultos.En caso 3ue el contratista o su resiente no estu-ieran con@ormes con lasobser-aciones4 anotarG su iscrepancia en el Acta. El Comit7 e Recepci9nele-arG a la mGima autoria aministrati-a e la Entia4 too lo actuaocon un in@orme sustentao e sus obser-aciones en el plao mGimo ecinco B& Fas. +a Entia eberG pronunciarse sobre ic2as obser-aciones

en igual plao. De persistir la iscrepancia4 7sta se someterG a conciliaci9ny6o arbitra"e4 entro e los 3uince B1& Fas siguientes al pronunciamiento ela Entia. i -encio el cincuenta por ciento B&% el plao estableciopara la subsanaci9n4 la Entia comprueba 3ue no se 2a ao inicio a lostraba"os corresponientes4 sal-o circunstancias "usticaas ebiamenteacreitaas por el contratista4 arG por -encio ic2o plao4 tomarG elcontrol e la obra4 la inter-enrG econ9micamente y subsanarG lasobser-aciones con cargo a las -aloriaciones penientes e pago o eacuero al proceimiento establecio en el Reglamento.Too retraso en la subsanaci9n e las obser-aciones 3ue ecea el plaootorgao4 se consierarG como emora para e@ecto e las penaliaes 3uecorresponan y porG ar lugar a 3ue la Entia resuel-a el contrato porincumplimiento. +as penaliaes a 3ue se reere el presente artFculo porGn

ser aplicaas 2asta el tope seMalao en la +ey4 el Reglamento o el Contrato4segLn correspona.

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

16/81




?& $I)!IDACI"N DE$ C'N#RA#'&El Contratista presentarG la li3uiaci9n ebiamente sustentaa con laocumentaci9n y cGlculos etallaos4 entro e un plao e sesenta B)%Fas o el e3ui-alente a un 7cimo B161% el plao e e"ecuci9n e la obra4 el

3ue resulte mayor4 contao ese el Fa siguiente e la recepci9n e obra.Dentro el plao e treinta B(% Fas e recibia4 la Entia eberGpronunciarse4 ya sea obser-ano la li3uiaci9n presentaa por el Contratistao4 e consierarlo pertinente4 elaborano otra4 y noticarG al contratista para3ue 7ste se pronuncie entro e los 3uince B1& Fas siguientes.i el Contratista no presenta la li3uiaci9n en el plao pre-isto4 suelaboraci9n serG responsabilia eclusi-a e la Entia en i7ntico plao4sieno los gastos e cargo el contratista. +a Entia noticarG la li3uiaci9nal contratista para 3ue 7ste se pronuncie entro e los 3uince B1& Fassiguientes.+a li3uiaci9n 3uearG consentia cuano4 practicaa por una e las partes4no sea obser-aa por la otra entro el plao establecio.Toa iscrepancia respecto a la li3uiaci9n se resuel-e segLn lasisposiciones pre-istas para la soluci9n e contro-ersias establecias en la+ey y en el presente Reglamento4 sin per"uicio el cobro e la parte nocontro-ertia.No se proceerG a la li3uiaci9n mientras eistan contro-ersias penientese resol-er. +uego e 2aber 3ueao aprobaa o consentia la li3uiaci9n4culmina eniti-amente el contrato y se cierra el epeiente respecti-o.Con la li3uiaci9n4 el contratista entregarG a la Entia la minuta eDeclaratoria e ?Gbrica o la !emoria Descripti-a Valoriaa4 segLn sea elcaso.

6& PENA$IDADES&

Por !ora.0 En el caso e retraso in"usticao en la e"ecuci9n e la obra4ob"eto el contrato4 la Entia le aplicarG al contratista una penalia porcaa Fa e atraso4 2asta por un monto mGimo e3ui-alente al ie porciento B1% el monto contractual. Esta penalia serG eucia e lospagos a cuenta4 el pago nal o en la li3uiaci9n nalQ o si @uese necesariose cobrarG el monto resultante e la e"ecuci9n e la garantFa e elcumplimiento.+a penalia se aplicarG automGticamente y se calcularG e acuero alproceimiento establecio en el artFculo $$$K el Reglamento.Cuano se llegue a cubrir el monto mGimo e la penalia4 la Entia porGresol-er el contrato por incumplimiento.Por Incumplimiento el Contrato.0 +a garantFa e el cumplimiento4 see"ecutarG en su totalia4 solo cuano la resoluci9n por la cual la Entia

resuel-e el contrato por causa imputable al contratista4 2aya 3ueaoconsentia o cuano por lauo arbitral consentio y e"ecutoriao se eclareproceente la ecisi9n e resol-er el contrato. El monto e las garantFascorresponerG Fntegramente a la Entia4 inepenientemente e lacuanticaci9n el aMo e@ecti-amente irrogao.

& RES'$!CI"N DE$ C'N#RA#'&i alguna e las partes @alta al cumplimiento e sus obligaciones4 la parteper"uicaa eberG re3uerirla meiante carta notarial para 3ue las satis@agaen un plao no mayor e 3uince B1& Fas4 ba"o apercibimiento e resol-er elcontrato. i -encio ic2o plao el incumplimiento continLa4 la parteper"uicaa resol-erG el contrato en @orma total o parcial4 meiante cartanotarial

+a resoluci9n parcial solo in-olucrarG a a3uella parte el contrato a@ectaapor el incumplimiento y siempre 3ue ic2a parte sea separable e

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

17/81




inepeniente el resto e las obligaciones contractuales4 y 3ue laresoluci9n total el contrato puiera a@ectar los intereses e la entia. Ental sentio el re3uerimiento 3ue se e@ectLe eberG precisar con claria 3u7parte el contrato 3uearFa resuelta si persistiese el incumplimiento. De no2acerse tal precisi9n se entenerG 3ue la resoluci9n serG total en caso e

persistir el incumplimiento.i la parte per"uicaa es la Entia4 7sta e"ecutarG las garantFas 3ue elcontratista 2ubiera otorgao4 sin per"uicio e la inemniaci9n por losmayores aMos y per"uicios irrogaos.i la parte per"uicaa es el contratista4 la Entia eberG reconocerle larespecti-a inemniaci9n por los aMos y per"uicios irrogaos.Cual3uier contro-ersia relacionaa con la resoluci9n el contrato porG sersometia por la parte interesaa a conciliaci9n y6o arbitra"e entro e los3uince B1& Fas 2Gbiles siguientes e comunicaa la resoluci9n. Vencio eseplao sin 3ue se 2aya iniciao ninguno e estos proceimientos4 seentenerG 3ue la resoluci9n el contrato 2a 3ueao consentia.

8& E=EC#'S DE $A RES'$!CI"N DE$ C'N#RA#' DE '(RA&+a resoluci9n el contrato e obra etermina la inmeiata paraliaci9n e lamisma4 sal-o los casos en 3ue4 estrictamente por raones e seguria oisposiciones reglamentarias e construcci9n4 no sea posible.+a parte 3ue resuel-e4 eberG inicar en su carta e resoluci9n4 la @ec2a y2ora para e@ectuar la constataci9n @Fsica e in-entario en el lugar e la obra4con una anticipaci9n no menor e os B$ Fas. En esta @ec2a4 las partes sereunirGn en presencia e Notario PLblico o 5ue e Pa4 segLn correspona4 yse le-antarG un acta. i alguna e ellas no se presentara4 la otra le-antarG elacta con el Notario PLblico o 5ue e Pa. Culminao este acto4 la obra 3ueaba"o responsabilia e la Entia y se procee a la li3uiaci9n4 con@orme alo establecio en el artFculo $)'K el Reglamento.En caso 3ue la resoluci9n sea por incumplimiento el Contratista4 en la

li3uiaci9n se consignarGn las penaliaes 3ue corresponan4 las 3ue se2arGn e@ecti-as con@orme a lo ispuesto en los artFculos $$$K y $$)K elReglamento.Cuano la resoluci9n sea por causa atribuible a la Entia4 7ste reconocerGal Contratista4 en la li3uiaci9n 3ue se practi3ue4 el cincuenta por cientoB&% e la utilia pre-ista4 calculaa sobre el salo 3ue se e"a ee"ecutar.+os gastos e la resoluci9n el contrato son e cargo e la parte 3ue loincumpli94 sal-o isposici9n istinta e +auo Arbitral.

& DISP'SICI'NES %ARIAS&on e cargo el Contratista toos los tributos y gra-Gmenes 3ue le

corresponan e acuero a la +ey. Toa responsabilia e carGcter laboral ypor el pago e aportaciones sociales es eclusi-amente el Contratista. AsFmismo correspone al Contratista la contrataci9n e toos los segurosnecesarios para resguarar la integria e la prestaci9n4 los recursos 3ue seutilian y a los terceros posiblemente [email protected] Contratista asume la responsabilia e cumplir estrictamente el marcolegal el orenamiento laboral 3ue cautele los erec2os e los traba"aorese construcci9n ci-il. +os postores eberGn tener en cuenta estos @actores almomento e presentar sus propuestas.

20& S'$!CI"N DE C'N#R'%ERSIAS D!RAN#E $A EEC!CI"NC'N#RAC#!A$&

De acuero con el artFculo $> el Reglamento4 las contro-ersias eri-aas

e la e"ecuci9n o interpretaci9n el contrato 3ue eri-e el presente proceso

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

18/81




e selecci9n4 se resol-erGn meiante proceimiento arbitral e erec2o4 econ@ormia con lo establecio en el Reglamento.

2& RESP'NSA(I$IDAD DE $A EN#IDAD&+a Entia es responsable por las moicaciones 3ue orene o apruebe

respecto el Epeiente T7cnico4 estuios4 in@ormes o similares4 o pora3uellas 3ue se generen ebio a la necesia e la e"ecuci9n e losmismos4 sin per"uicio e las responsabiliaes 3ue corresponen a 3uieneselaboraron el proyecto.

22& C!MP$IMIEN#' DE $' PAC#AD'&+os contratistas estGn obligaos a cumplir cabalmente4 con lo o@recio en supropuesta y en cual3uier mani@estaci9n @ormal ocumentaa4 3ue 2ayanaportao aicionalmente4 en el curso el proceso e selecci9n o en la@ormaliaci9n el contrato4 asF como a lo ispuesto en los incisos $ y ( elos artFculos 1> el C9igo Ci-il.

2& DISP'SICI'NES =INA$ES&El presente proceso se rige por las bases y lo 3ue establece el Teto nicoOrenao e la +ey e Contrataciones y A3uisiciones el Estao y su

Reglamento4 asF como por las isposiciones legales -igentes.

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

19/81




='RMA#' N 0

M'DE$' DE CAR#A DE ACREDI#ACI'N DE$ REPRESEN#AN#E

+ima4UUUUUUUUUUU

eMoresC'MI#F ESPECIA$AD!DICACI"N DIREC#A SE$EC#I%A NPresente.0

UUUUUUUUUUUU Bnombre el postor6 Empresa y6o Consorcio4 ienticaacon R#C NK UUUUUUUUUUUU tenemos el agrao e irigirnos a ustees4 enrelaci9n con la Adjudicacin DirectaSelectiva N UUUUUUUUUUUU4 a ne acreitar a nuestro representante: UUUUUUUUUUU. Bnombre elrepresentante ienticao con DNI. NK UUUUUUUUUUUU3uien se encuentraen -irtu a este ocumento4 ebiamente autoriao a realiar toos los actos-inculaos al proceso e selecci9n.

GGGGGGGGGG&GGGGGGG&&=ir7a4 N.7re1 ; Aellid.1 del .1t.r/ RaHn S.cial de la e7re1a

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

20/81




='RMA#' N PA-0

CAR#A DE PRESEN#ACI"N * DEC$ARACI"N !RADA DE DA#'S DE$ P'S#'R

eMores: I!AAtenci9n: Comit7 Especial.PresenteRE?ERENCIA: AD0%)0$%%*0I!A

De nuestra consieraci9n4El 3ue se suscribe4 UUUUUUUU. Bo representante +egal e ..................4ienticao con DNI NK .................4 R.#.C. NK .............4 Bcon poer inscrito en lalocalia e ................ en la ?ic2a NK ............ Asiento NK...........4 DEC+ARO /A5O5#RA!ENTO 3ue la siguiente in@ormaci9n e mi representaa se su"eta a la -era:

Cusco4e e $%%*.

?irma y sello el Representante +egal

Nombre 6 Ra9n social el postor

11 Este ?ormato eberG ser llenao Binispensablemente por el Postor e incluirlo en el sobre NK 1 0Propuesta T7cnica.

='RMA#' N PA-022

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

21/81




DEC$ARACI"N !RADA@DE AC!ERD' A$ AR#IC!$' 6 DE$ RE,$AMEN#'

eMores: I!A.

Atenci9n: Comit7 Especial.PresenteRE?ERENCIA: AD0%)0$%%*0I!ADe nuestra consieraci9n4El 3ue suscribeUUUUU.. Bo representante legal e UUUU..4 ienticao con DNINK................4 con R#C NK UUUUU4 omiciliao en ..........................................4 3uese presenta como postor e la AD5#DICACIHN DIRECTA E+ECTIVA NK AD0%)0$%%*0I!A4 para la O/RA T#NE+ DE DERIVACION CO!#NIDADE CO+;#EPATA 0PC!4 e su Reglamento4 aprobao por Decreto upremo N %*>0$%%> PC! ysus moicatorias y el C9igo Ci-il -igente.

C$K!S!$A SEL#A DEC$ARACI"N DE$ C'N#RA#IS#A&El contratista eclara 3ue se compromete a cumplir las obligaciones eri-aas elpresente contrato4 ba"o sanci9n e 3uear in2abilitao para contratar con el Estaoen caso e incumplimiento.

C$K!S!$A SF#IMA ,ARAN#AS&E+ CONTRATITA entregarG carta ana bancaria soliaria4 irre-ocable4 inconicional

y e realiaci9n automGtica a s9lo re3uerimiento e +A ENTIDAD4 por concepto e

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

24/81




garantFa e el cumplimiento el contrato4 por un monto ascenente a 6UUUUUUU.4 e3ui-alente al ie por ciento B1% el monto total el contrato.

Esta garantFa eberG ser otorgaa por una entia autoriaa y su"eta al Gmbito ela uperintenencia e /anca y eguros o consieraa en la Lltima lista e /ancos

Etran"eros e primera categorFa 3ue peri9icamente publica el /anco Central eReser-a.+a garantFa e el cumplimiento eberG encontrarse -igente 2asta elconsentimiento e la li3uiaci9n nal e la obra.

TratGnose e contratos e obra 3ue celebren las Entiaes con las micro ype3ueMas empresas se eberG consierar 3ue alternati-amente4 las micro ype3ueMas empresas porGn optar 3ue4 como garantFa e el cumplimiento4 laEntia retenga el ie por ciento B1% el monto total el contrato4 con@orme a loestablecio en la +ey NK $*%1&4 +ey e Promoci9n y ?ormaliaci9n e la !icro yPe3ueMa Empresa4 moicatorias y su Reglamento.

C$K!S!$A 'C#A%A EEC!CI"N DE ,ARAN#AS P'R =A$#A DE REN'%ACI"N&+A ENTIDAD estG @acultaa para e"ecutar la garantFa e el cumplimiento econtrato cuano E+ CONTRATITA no cumpliera con reno-arla.

C$K!S!$A N'%ENA P$AB'S&'.1. P+AJO DE ENTRE,A DE+ TERRENO.El terreno serG entregao al contratista entro UUUUUBconsignar plao Fassiguientes a la rma el presente contrato.

'.$. INICIO < TER!INO DE+ P+AJO DE E5EC#CIHN.El CONTRATITA se obliga a e"ecutar las obras materia e este contrato4 en un plaoe UU. consignar Fas calenarios4 contaos a partir el Fa siguiente en 3ue secumplan las coniciones establecias en el artFculo $>%K el Reglamento.

El plao s9lo porG ser ampliao en los casos contemplaos en el artFculo $&*K elReglamento e la +ey e Contrataciones y A3uisiciones el Estao.

C$K!S!$A DFCIMA RESP'NSA(I$IDAD DE$ C'N#RA#IS#A&E+ CONTRATITA planearG y serG responsable por los m7toos e traba"o y laeciencia e los e3uipos empleaos en la e"ecuci9n e la obra4 los 3ue eberGnasegurar un ritmo apropiao y calia satis@actoria.

Durante la e"ecuci9n e la obra4 el CONTRATITA estG obligao a cumplir los plaosparciales establecios en el calenario -aloriao e a-ance e obra. En caso eproucirse retraso in"usticao se proceerG e acuero al artFculo $)(K elReglamento e la +ey e Contrataciones

y A3uisiciones el Estao.El CONTRATITA abrirG en el acto e entrega el terreno4 el cuaerno e obrasebiamente @oliao4 el mismo 3ue serG rmao y sellao en toas sus pGginas porel inspector6super-isor y el resiente. En este cuaerno e obras se anotarGn lasinicaciones4 9renes4 autoriaciones4 reparos4 -ariantes4 consultas y anotaciones3ue consieren con-enientes para la e"ecuci9n e la obra.Cual3uier solicitu e carGcter legal por parte el contratista serG entregao poreste tanto a la ocina el I!A como al super-isor.

C$K!S!$A DFCIM' PRIMERA AP$ICACI"N DE PENA$IDADES&En caso e retraso in"usticao el CONTRATITA en la e"ecuci9n e la obra4 a3u7lse 2arG acreeor a una penalia por mora4 por caa Fa e atraso4 2asta por unmonto mGimo e3ui-alente al ie por ciento B1% el monto contractual -igente.

Esta penalia serG eucia e los pagos a cuenta4 el pago nal o en la

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

25/81




li3uiaci9n nalQ o4 si @uera necesario4 se cobrarG el monto resultante e lae"ecuci9n e las garantFas e el cumplimiento.

+a penalia se aplicarG automGticamente y se calcularG e acuero con lasiguiente @9rmula:

%.1& plao en FasPenalia iaria Z 000000000000000000000000000000000000

%.1% !onto el Contrato

Cuano se llegue a cubrir el monto mGimo e la penalia4 la Entia porGresol-er el contrato por incumplimiento.

C$K!S!$A DFCIM' SE,!NDA RECEPCI"N DE $A '(RA&+a recepci9n e la obra se su"etarG a lo establecio en el artFculo $)*K elReglamento e la +ey e Contrataciones y A3uisiciones el Estao.

C$K!S!$A DFCIM' #ERCERA $I)!IDACI"N DE $A '(RA&+a li3uiaci9n e la obra se su"etarG a lo establecio en el artFculo $)'K4 $%K y $1Kel Reglamento e la +ey e Contrataciones y A3uisiciones el Estao.

C$K!S!$A DFCIM' C!AR#A RES'$!CI"N DE$ C'N#RA#' P'R CA!SASA#RI(!I($ES A$ C'N#RA#IS#A&En caso e incumplimiento por parte e E+ CONTRATITA e alguna e susobligaciones4 3ue 2aya sio pre-iamente obser-aa por +A ENTIDAD4 y 3ue no 2ayasio materia e subsanaci9n4 esta Lltima porG resol-er el presente Contrato4 en@orma total o parcial4 meiante remisi9n por la -Fa notarial el ocumento en el 3uese manieste esta ecisi9n y el moti-o 3ue la "ustica4 e con@ormia con el

proceimiento y @ormaliaes pre-istos en los artFculos >1K y >&K el Teto nicoOrenao e la +ey e Contrataciones y A3uisiciones el Estao4 y en el artFculo$)K e su Reglamento.

En este supuesto4 se e"ecutarGn las garantFas 3ue E+ CONTRATITA 2ubieraotorgao e con@ormia con el artFculo $$1K el Reglamento e la +ey eContrataciones y A3uisiciones el Estao4 sin per"uicio e la inemniaci9n poraMos y per"uicios ulteriores 3ue puea eigir.

C$K!S!$A DFCIM' )!IN#A C!MP$IMIEN#' DE '($I,ACI'NES&in per"uicio e la inemniaci9n por aMo ulterior4 las sanciones aministrati-as ypecuniarias 3ue puieran aplicarse a E+ CONTRATITA4 no lo eimen e cumplir conlas emGs obligaciones pactaas4 ni lo eimen e las responsabiliaes ci-iles y

penales a 3ue 2ubiera lugar.

C$K!S!$A DFCIM' SEL#A AR(I#RAE&Toos los conYictos 3ue se eri-en e la e"ecuci9n e interpretaci9n el presentecontrato4 incluios los 3ue se reeran a su nulia e in-alie4 serGn resueltos emanera eniti-a e inapelable meiante arbitra"e e erec2o4 e con@ormia conlo establecio en la normati-a e contrataciones y a3uisiciones el Estao.

?acultati-amente4 cual3uiera e las partes porG someter a conciliaci9n la re@eriacontro-ersia4sin per"uicio e recurrir al arbitra"e en caso no se llegue a un acuero entre ambas4segLn lo seMalao en el artFculo $$K el Reglamento e la +ey e Contrataciones yA3uisiciones el Estao.

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

26/81




El lauo arbitral emitio es -inculante para las partes y ponrG n al proceimientoe manera eniti-a4 sieno inapelable ante el Poer 5uicial o ante cual3uierinstancia aministrati-a.

C$K!S!$A DFCIM' SF#IMA =AC!$#AD DE E$E%AR A ESCRI#!RA P($ICA&

Cual3uiera e las partes porG ele-ar el presente contrato a Escritura PLblicacorrieno con toos los gastos 3ue emane esta @ormalia.

C$K!S!$A DFCIM' 'C#A%A %ERACIDAD DE D'MICI$I'S&+as partes contratantes 2an eclarao sus respecti-os omicilios en la parteintrouctoria el presente contrato.

De acuero con las /ases4 la propuesta t7cnico econ9mica y las isposicioneseri-aas el presente contrato4 las partes lo rman por uplicao4 en seMal econ@ormia4 en la ciua e UUU.. al UUU..

O$A EN#IDAD OE$ C'N#RA#IS#A

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

27/81




(&(& #ERMIN'S DE RE=ERENCIA#ERMIN'S DE RE=ERENCIA

&& MEM'RIA DESCRIP#I%AMEM'RIA DESCRIP#I%A

&0&0ASPEC#'S ,ENERA$ESPRO

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

28/81




Vertiente : RFo Amaonas.

ACCESI(I$IDADEl acceso principal a la ona e estuio es por -Fa terrestre. Por las pistasas@altaas mencionaremos las a-enias principales e la ona urbana elCusco BA-. De la Cultura4 A-. El ol4 A-. Collasuyo4 etc.4 la pista Cusco 8icuani4 es-Fo =uacarpay 8 =uambutio. Para poer llegar 2asta el istrito eCol3uepata4 se toma el ramal ese =uambutio BPuente Paucartambo por la-Fa armaa 2acia Paucartambo.

RED %IA$ DE C!SC' +ACIA C'$)!EPA#A&

Para acceer 2acia la ona e estuio y el proyecto4 se toma un ramal e la-Fa armaa 2acia Paucartambo4 3ue conuce 2asta el centro poblao eCol3uepata. Antes e llegar al centro poblao eiste un es-Fo e troc2a 3uepermite el acceso 2acia la laguna e ;uescay4 one se plantea el presenteproyecto.

&2 '(E#I%'S DE$ PR'*EC#'

&2& 'jetiv. Central

El principal ob"eti-o el proyecto es W!E5ORAR +A #TI+IJACION DE+

POTENCIA+ =IDRICO CON ?INE DE RIE,O EN +A CO!#NIDADE DEC=OCOPIA < CO+;#EPATAW.

&2&2 'jetiv. e1eci:c.

WDERIVAR PARTE DE+ VO+#!EN REPREADO EN +A +A,#NA DE ;#EA.(1 lt6s. =ACIA C=OCCOPIA < CO+;#EPATAX.

&< ES#!DI' ,E'$',IC'&

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

29/81




se puee apreciar algunos procesos moicaores e las cortea 3ue nos ani@erentes geo@ormas el panorama terrestre.

& m4 ecolor gris claro a ro"io4 tal como se -e en el plano y el graco corresponiente.

Estas rocas se encuentran @uertemente alteraas por los bruscos cambios etemperatura y las precipitaciones plu-iales 3ue son consierables.

Estas rocas le an mayor inestabilia a cual3uier obra 3ue se realice por ser pocas

muy @rGgiles y e resistencia blana y ser receptoras e las aguas plu-iales 3uee"an pasar por ser permeables4 esta son malas en la e"ecuci9n e cual3uier obra.

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

30/81




ARCI#AS

Rocas aYorantes e color gris claro a blan3uecino4 se presentan en el cerro;uescay4 en estratos 3ue -arFan e %.'% metros a $.%% metros4 estas rocas tiene

un Rumbo e N $%K y /uamientos e &%K N. Estas rocas se encuentran@uertemente @racturaas4 suraas4 ebio a los mo-imientos tect9nicos 3uesu@rieron4 las rocas en el transcurso e la @ormaci9n e los Anes y en laactualia4 estas tienen imensiones 3ue -arFan e losQ %.%%1 m a %.*% metrosen i@erentes sentios4 asF mismo se puee obser-ar 3ue las rocas son algoarenosas 3ue estGn instruias por cuaro lec2oso las 3ue se encuentran en@orma e -enas4 3ue -an en i@erentes sentios Gnole mayor resistencia aestas4 asF tambi7n poemos obser-ar la oiaci9n y alteraciones 3ue presentanestas rocas4 ebio a la presencia e las aguas y cambios bruscos etemperatura presentes en la ona. BVer @otogra@Fas 1 y plano e perl .

ES#RA#'S DE C!ARCI#AS INC$INADAS @

=.t. - 0DEP'SI#'S C!A#ERNARI'S

Estos materiales se encuentran cubrieno gran parte el Grea e estuio4 las3ue se pueen obser-ar claramente4 asF tenemos:

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

31/81




DEP'SI#'S E$!%IA$ES

on los materiales se encuentran al pie e los cerros y 3ue no su@rierontransporte sino 3ue cayeron por gra-ea natural y el ese3uilibrio e estos4 se

encuentran con@ormaos por los suelos limo areno arcillosos4 @ragmentos erocas blo3ues e areniscas cuarosas4 etc.

MA#ERIA$ SEDIMEN#ARI' C!A#ERNARI'

='#'-02

DEP'SI#'S =$!%I' ,$ACIARES

Viene a constituir elementos mor@ol9gicos Btalu el -alle. on suelos resiuales eintemperismo trasportaos en @orma lenta por el 2ielo4 notGnose en el recorrioic2os elementos con@ortantes el sub. suelo4 los 3ue estGn constituios por gui"asperegones4 gui"arros4 @ragmentos e roca 2eterometricas y angulosas4 3uerepresentan un >% con matri e arcilla4 limo4 arenaQ altamente impermeable malclasicao no presenta estraticaci9n -isible.

El rasgo mor@ol9gico el terreno correspone a una planicie inclinaa per@ectamentemarcaa. El suelo presenta una litologFa principal cuya unia esta representaapor ep9sitos e seimentos cuaternarios recientes Yu-ioglaciarios B;- 0 @g.

esto en la parte in@erior a una pro@unia e $.)& m. y en la supercie materialno con@ormao e limo4 arcillas4 arenas4 etc.AsF mismo se etermino el ni-el @reGtico4 el 3ue se encuentra a 1.% metros epro@unia a esta pro@unia in-estigaa.

DEP'SI#'S $AC!S#RES

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

32/81




+acustre4 integraa por potentes ep9sitos e arcilla altamente comprensible4separaos por capas arenosas con contenio i-erso e limo o arcilla. Estas capasarenosas son e consistencia rme a muy ura4 e espesores -ariables ecentFmetros a -arios metros. Estos materiales lacustre se encuentran cubiertossupercialmente por suelos alu-iales y rellenos orgGnicosQ el espesor e este

con"unto puee ser superior a $% m4 estos materiales nos se encuentran en la basee la laguna y los bores e ella sir-ieno como cuMa o cierre a las aguas4 nopermitieno la libre circulaci9n e estas4 las arcillas 3ue se encuentran en la onason e la -ariea las iliticas4 e color gris claro amarillento B@otogra@Fa $ y perl ecorte.

&&% y >.(%%metros e istancia4 el Grea e traba"o 2acia el oeste4 son @allas regionales 3ue seencuentra con una irecci9n e N >&K 4 en el Grea no eiste inicio alguno e lapresencia e @alla local. B-er Plano ,eol9gico Regional.

DI)!ES

Estos se encuentran en la ona en @orma e intrusiones e rocas las cuales en laactualia estGn aYorano en blo3ues separaos. AsF tenemos en el Grea e traba"o-arios aYoramientos e roca cuarcita alreeor e la laguna y en meio e lainclinaci9n e los cerros a ambos laos4 los 3ue tienen un grosor 3ue -arFa esealgunos centFmetros 2asta -arios miles e metros y una longitu muy -ariable4 puesoscila entre algunos metros y muc2os [il9metros.

Este material rocoso e los i3ues suele ser mGs uro 3ue el e las rocascircunantes4 por tanto puee permanecer en pie tras la esaparici9n pormeteoriaci9n e su entorno.

C'N#AC#'SEn el Grea e estuio4 se encuentra la roca lutita en contacto con las cuarcitas4 estoen la parte superior con rumbo E y buamiento e 'K N4 estas rocas tienen unapotencia e $> metros4 e color marr9n ro"io a gris claro4 se encuentra @uertementealteraa ta+ como se puee -er en el plano e perl longituinal.#EC#'NICA

En el Grea e estuio4 se puee obser-ar claramente4 los resultaos e los e-entostect9nicos 3ue inYuyeno en la e@ormaci9n e las rocas4 por las rocas en el pasao43ue e"aron secuelas4 3ue en la actualia se -en claramente4 lo 3ue ocurrios en elpasao4 one las rocas aYorarte4 se encuentran @uertemente alteraas4 @racturaas4iaclasaas4 por lo 3ue es comple"o el enir la eistencia e @allas en estas rocas4lo 3ue se resume 3ue no eiste @alla alguna en la ona4 pero si iaclaamientos@racturas4 etc.Q las cuales tienen un rumbo promeio e N $%K el pa3uete e losestratos con su buamiento e &%K 4 tenieno un @racturamiento

en i@erentes irecciones tanto -erticales como inclinaas 2oriontales4 tal como sepuee -er en la @otogra@Fa corresponiente B(.

upercialmente estas rocas son @Gcilmente mo-ias y erosionaas4 por los4 por losagentes erosi-os 3ue se puiesen suceer.

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

33/81




Con respecto a la parte interna4 se presume 3ue las rocas se encuentran poco@racturaas y aun menos alteraas4

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

34/81




En la ona se puee obser-ar este tipo e epresiones 3ue son las 2eniuras entreos ele-aciones 3ue no tiene ninguna implicancia en la obra a construirse4 B-er@otogra@Fa > .

A Anticlinal - ( Sinclinal

='#' @>

B'NA A$#ERADA

En la ona e estuio se obser-o Greas e Oiaci9n las 3ue se prouce por elintemperismo brusco sobre las rocas4 en cuya composici9n entra minerales 3ue

se pueen combinar con el oFgeno ano como resultao prouctos @7rricos4carbonatos4 sul@uros4 etc. para @ormar 9ios e 2ir9ios. Es el mecanismo ealteraci9n mGs generaliao4 pero el e menor trascenencia mor@ol9gica4 ya3ue no penetra mGs 3ue unos milFmetros4 +a oiaci9n en las rocas mGimoalcanan unos milFmetros y se encuentran como una costra elgaa4 Bpatinasupercial4 el color e oiaci9n el mineral Bro"o en la rube@acci9n el 2ierro43ue @a-orece los mecanismos e esagregaci9n y @ragmentaci9n4 i 3ue sona@ectaas por la meteoriaci9n4 es un @en9meno one la intensa raiaci9n solariurna4 la 2umea y la precipitaci9n plu-ial4 se combinan para eteriorar laspropieaes @Fsicas4 e las rocas epuestas supercialmente4 las 3ue terminancomo suelos arenosos4 suelos granulares gruesos Bgra-as4 y los 3ue en @unci9ne su permeabilia B@acilia para ser atra-esaos por el agua pueen serclasicaos en permeables Bgra-as y arenas.

Toos estos @en9menos son superciales ya 3ue en la parte interna no seprouce este proceso e meteoriaci9n por estar @uera e contacto irecto4 las

A

(

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

35/81




3ue solamente estGn a@ectaas por e@ectos el tectonismo regional4 cuano unaroca estG sumamente meteoriaa o alteraa4 entra en la categorFa e roca emuy pobre calia4 lo 3ue incrementa su ebilia @rente a los agentes erosi-osgeneraos por las llu-ias y aumenta el riesgo e esliamientos e laeras o etalues4 especialmente si el macio e roca 2a sio cortao e manera

inaecuaa4 o si no 2ay suciente rena"e natural para @acilitar la salia el aguaintersticial4 o si el talu natural es muy inclinao4 lo 3ue no ocurre en la ona eestuio4 BVer @otogra@Fa & 0 ).

R'CA PRESEN#AND' AREAS DE 'LIDACI'N

='#' - ?

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

36/81




R'CA IN#EMPERIBADA

='#'- 6

ME#E'RIBACI'N (I'$',ICADebia a la acti-ia e los seres -i-os. 3ue tambi7n tienen e@ectos mecGnicosBraFces e las plantas4 galerFas4 marigueras o 3uFmicos Baumento econcentraci9n e CO$ por @ermentaciones4 con generaci9n e Gcios porescomposici9n e materia orgGnica4 las 3ue en la ona e estuio se -eclaramente como estas a@ectan a las rocas apro-ec2ano las suras en ellas.B?otogra@Fa 0 .

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

37/81




%IS#A DE ME#E'RIBACI"N (I'$",ICA

='#'-

C'RRIMIEN#'S+a in-estigaci9n e las causas 3ue proucen inestabilia e laeras y taluesimplica el reconocimiento e los materiales cuaternarios 3ue son susceptibles alos esliamientos ba"o coniciones e saturaci9n4 ponieno especial 7n@asis enlos tipos e suelos y rocas4 los esliamientos su espesor la @acilia 3uepermiten realiar los anGlisis e estabilia e laera y recomenar los traba"ospara la pre-enci9n e los esliamientos4 o las meias estabiliaoras paramitigar los riesgos para la ingenierFa.

ESCARPAS

e pue obser-ar en la ona e traba"o4 esta es una escarpa antigua4 la 3ue estaubicaa en la parte ba"a el cerro ;uescay4 en una longitu e >& metros en

inclinaa4 la 3ue esta cubierta por materiales recientes y rocas esprenias ela parte superiores irecci9n a la laguna.

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

38/81




AREA DE ESCARPA AN#I,!A C!(IER#' P'R MA#ERIA$ES $IM' AREN'

ARCI$$'S' * R'CAS DESPRENDIDAS

='#'- 8

CARS#ICAS ' MI$IN'#IBAS

Este tipo e mor@ologFa no se obser-a en el Grea e estuio.

2& DESCRIPCI'N DE$ PR'*EC#'&

El Proyecto correspone a la e"ecuci9n e un sistema e eri-aci9n meiante laconstrucci9n e un tLnel e instalaci9n e una tuberFa e conucci9n4 este proyectoes uno e los componentes e la in@raestructura 3ue se e"ecutarG en el marco elProyecto ,esti9n e Riego en las comuniaes e Col3uepata y C2occopia4 elInstituto e !ane"o e Agua y !eio Ambiente.

Para su estuio se 2a realiao una cuiaosa e-aluaci9n e i@erentes parGmetros4llGmese los atos topogrGcos4 geol9gicos regionales locales4 conicionesgeol9gicas4 moelo geol9gico4 parGmetros e iseMo geomecGnico4 presiones sobreeca-aci9n sobre cuyos elementos bGsicos se 2a aoptao soluciones t7cnicasacores a la utilia el tLnel.

Pre-io reconocimiento e la ona se procei9 a ienticar los aspectos mGs crFticosen @unci9n a los parGmetros inicaos lFneas arriba 3ue permitan la eca-aci9nbasano su iseMo en la seguria y economFa.

El Proyecto consiera toas las etapas constructi-as 3ue re3uieren la e"ecuci9n yapertura e un tLnel e esta categorFa4 sieno el traao enio por su secci9n4

enios por criterios geom7tricos4 rumbo e emplaamiento4 peniente y otrosaspectos geol9gicos.

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

39/81




Para los cGlculos e traba"os e eca-aci9n4 etracci9n y entibao4 se 2a utiliao elm7too empFrico4 el cual nos lle-an a estimaciones tanto en -alores e eca-aci9n4las cargas sobre el sostenimiento y el tipo e entibao a elegir.

El ob"eti-o complementario a la @uncionalia el tLnel4 correspone a la

preser-aci9n el meio ambienteQ en ese sentio4 el proyecto plantea el retiro emateriales resultantes e la eca-aci9n @uera e la obra para acumularlo y6outiliarlo en otras obras 3ue re3uieran el material. En la per@oraci9n y -olaura erocas se plantea el m7too con-encional 3ue limita el ruio en la ona4 sieno lacontaminaci9n casi nula.

2& ME#AS DE$ PR'*EC#'

El proyecto plantea la per@oraci9n el tLnel propiamente ic2o y la instalaci9n e latuberFa e eri-aci9n.

e contempla la apertura e un tLnel cuya @unci9n es e eri-aci9n e agua

almacenaa en la laguna e ;uescay a tra-7s e una tuberFa 3ue estarG instalaaen el interiorQ la longitu e tLnel es e $1% metros4 con $.%% metros e altura y1.*% metros e anc2o tipo baLl con una peniente e & %6%% con un s9lo Rumbo N&1K E4 cortano la estructura rocosa en @orma perpenicular4 el tLnel tenrG unacuneta entubaa en el piso ubicao en el lao i3uiero el tLnel por onecircularG el agua beneciano a los poblaores el sector e Ac2accalla lugarone se encuentra las tierras a irrigar.

Para la per@oraci9n y -olaura el tLnel se utiliarG el sistema con-encional4utiliano ma3uinarias pe3ueMas por el Grea a eca-arQ la etracci9n e materialespon"ao el interior el tLnel 2acia el eterior4 se realiarG con carro minero 3uecircularG sobre rieles4 sieno el traba"o cFclico y programao para caa partiaQasimismo4 el uso e entibao con rollios aplicano el sistema e cuaros para

e3uilibrar las tensiones -erticales y 2oriontales. El tLnel tenrG una puertametGlica por raones e seguria ubicao en la salia.

El material resultante e los traba"os e -olaura4 serG e-acuao a una istancia nomenor e 1.% \m para mitigar los impactos en la ona e traba"oQ estos materialesporGn ser utiliaos en rellenos y obras4 e acuero a la granulometrFa elmaterial.

En relaci9n a la instalaci9n e la tuberFa e eri-aci9n4 contempla las siguientesmetas @Fsicas:

Construcci9n e una cGmara e carga Construcci9n una pantalla e concreto para cerrar el ingreso al tLnel. Construcci9n una ca"a e -Gl-ula para -Gl-ula compuerta e 1$X. uministro e instalaci9n e $>.) ml tuberFa PVC AP C0& DZ1$Xantes el

tLnel e eri-aci9n. uministro e instalaci9n e $1%.%%ml tuberFa PVC AP C0& DZ1$X en el tLnel

e eri-aci9n. uministro e instalaci9n e &.%% ml e tuberFa PVC AP C0& DZ1$X @uera el

tLnel e eri-aci9n. #na estructura e salia Bisipaci9n.

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

40/81




7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

41/81




7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

42/81




S'N )!INIEN#'S #REIN#A * SIE#E MI$ SEISCIEN#'S #REIN#A * N!E%EC'N

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

43/81




>& ANA$ISIS DE C'S#'S !NI#ARI'S

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

44/81




7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

45/81




7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

46/81




7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

47/81




7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

48/81




7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

49/81




7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

50/81




7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

51/81




7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

52/81




7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

53/81




7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

54/81




7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

55/81




7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

56/81




7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

57/81




7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

58/81




7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

59/81




?& ='RM!$A P'$IN"MICA

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

60/81




6& PR',RAMACI'N DE '(RA

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

61/81




7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

62/81




& CR'N',RAMA DE DESEM('$S'S&

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

63/81




8& P$AN'S&

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

64/81

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCOP.E.R. INSTITUTO DEMANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

AdjudicacinDirectaSelectiva N 006-2008/PER IMA/CEP
http://www.regcus.gob.pe/http://www.ima.org.pe/ima.htmhttp://www.ima.org.pe/ima.htmhttp://www.regcus.gob.pe/http://www.ima.org.pe/ima.htm

7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

65/81



7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

66/81



7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

67/81



7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

68/81



7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

69/81



7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

70/81



7/23/2019 000186_ADS-6-2008-IMA-BASES

71/81




& RE)!ERIMIEN#' #ECNIC'S MINIM'SContrataci9n e una empresa especialiaa para la e"ecuci9n: TLnel DeDeri-aci9n Comuniaes Col3uepata < C2ocopFa4 e acuero al siguienteetalle:A.0 E]CAVACIHN DE TNE+ DE !ENOR ECCIHN:

ECCION.: 1.*%]$.%% mm.+ongitu : $1%.%% ml

/.0 INTA+ACION DE T#/ERA DE DERIVACION+Fnea e conucci9n antes el TLnel : $>.)% ml+Fnea e conucci9n en el TLnel : $1&.%% ml

+#,AR DE +A E5EC#CIHN DE+ ERVICIO: Comuniaes e Col3uepata yC2ocopia4 Distrito e Col3uepata4 Pro-incia e Paucartambo4 Departamentoel Cusco.

TIE!PO DE E5EC#CIHN DE +A E]CAVACION DE+ T#NE+: 1$% Fas calenario

CARAC#ERS#ICAS MINIMAS RE)!ERIDAS

1. er empresa especialiaa en la eca-aci9n e tLneles y laboresubterrGneas4 esto serG emostrao meiante la @acturaci9nacumulaa e3ui-alente a un mFnimo e $ -eces el -alor re@erencial4en un perioo eterminao no mayor e

Documents

000186_ADS-6-2008-IMA-BASES