07.-Contrato de Obra (2)

7/24/2019 07.-Contrato de Obra (2)

1/15

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA

NAZCA - ICA

CONTRATO N 102

CONTRATO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO YEJECUCION DE OBRA DE LA LICITACION PBLICA N 003-2012-

MDM-CEConste por el presente documento, que se extiende por cuadriplicado, el contrato parala elaboracin de Expediente Tcnico y Ejecucin de la obra MEJORAMIENTOINTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. PRIMARIA ELENARANCIA RAMOS ! PRIMERA ETAPA EN EL DISTRITO DE MARCONA - NA"CA !ICA# que celebra de una parte la Municipalidad Distrital de Marcona, en adelante LAENTIDAD, con RUC N !"#$%$!"', con domicilio en ()* (ndrs ()elino C+ceres -N.an /uan de Marcona, representado por el (rq* MARIO JAMES SARMIENTOIGNACIO0 identi1cado con DN2 N 32$%1&&1 a quien se le denominar+ LAMUNICIPALIDAD, y de otra parte el CONSORCIO MARCONA - NA"CA' inte3radospor CONSULTORA Y CONSTRUCTORA CERRO A"UL S.A.C. con RUC N

!"$"&%!$$4!, con domicilio en M5 6 7ote !! 8uasta 9 (ncas: 9 6olo3nesi,debidamente representado por su ;erente ;eneral el r* MELGAREJO BAYONA ELI(ILREDO, con DN2 N< $=#!'#>!0 la empresa SOLIS MAGU)A ERNANDO JOSE,con RUC N #"4#=&4!44>, con domicilio en /r* 7os Capul?es N< #>& 6r* Centenario(ncas: 9 8uara@, debidamente representado por su ;erente ;eneral el r* SOLISMAGU)A ERNANDO JOSE, con DN2 N< 4#=&4!440 la empresa MADETEC* PERUS.A.C., con RUC N !">$&$"=%'$, con domicilio en M5 C 7ATE #4 (*(*8*8* 7os Rosalesde Bro del Distrito de los Ali)os Bro)incia y Departamento de 2ca, debidamenterepresentado por su ;erente ;eneral la ra* GIANINA ROSALES VAS+UE"con DN2N< %"4#'#%", la empresa ARI CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L, con RUC N!">4"%"=4$#, con domicilio en B/* 7as ;ardenias M5 #=" 7ote #$ 6arrio illon (lto(ncas: 9 8uara@, debidamente representado por su ;erente ;eneral el r* MEJIA"U)IGA EUGENIO JULIAN identi1cado con DN2 N< 4#=>">%>, la empresa SANTACRU" INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L., con RUC N !">44'!4#%&, con domicilioen /r* Cajamarca N< !"" 6arrio Cono (lu)ionico (ncas: 9 8uara@, debidamenterepresentado por su ;erente ;eneral el r* NORABUENA CASTILLO LUIS ENRI+UE,con DN2 N< 4#=!$$#&, la empresa CONSTRUTORA Y CONSULTORA VI., con RUC N!"$"%"!'"%4, con domicilio en B/* 8uayna Capac N< #$" C:all:ua (ncas: 9 8uara@,debidamente representado por su ;erente ;eneral la ra* TREJO GARAY MIRTA

JUANA, con DN2 N< 4#=!'!%! la empresa CONTRATISTAS GENERALES GAMBINIS.R.L. , con RUC N !">44'$4&"=, con domicilio en /r* (u3usto 7e3uia N< $%4 6arriode Centenario (ncas: 9 8uara@, debidamente representado por su ;erente ;eneral elr* GAMBINI ME"A PRIMITIVA, con DN2 N< !4"'%'#>, la empresa (UIPI E.I.R.L.,con RUC N !">44'=#$4&, con domicilio en ()* Cordillera 6lanca N< -N 6arrioMonterrey (ncas: 9 8uara@, debidamente representado por AME" LOPE" PILARELENA, con DN2 N< 4#=!%='& la empresa EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EINGENIERIA ORION E.I.R.L., con RUC N !">4">=!4&", con domicilio en ()* 4" de(3osto M5 6 7ote #" (ncas: . 8uara@ 9 2ndependencia, debidamente representado porsu ;erente ;eneral el r* *UERTA POMA NATALIA NORMA, con DN2 N< 4#=>>!4# yel CONSULTOR +UIPUSCOA VELAS+UE" RUPERTO TEODULIO, con RUC N

Av. Andrs Avelino Caceres S/N Tel. N! "#$%& $'$#()


2/15


NAZCA - ICA

#"4!'%!&'=4, con domicilio en N< 8! 2NT* !# Urb* 7os 8roes (ncas: . anta . Nue)oC:imbote, debidamente representado por su ;erente ;eneral el r* +UIPUSCOAVELAS+UE" RUPERTO TEODULIO identi1cado con DN2 N< 4!'%!&'=0 los cualesMEDIANTE CONTRATO DE CONSORCIO1jan como ;erente ;eneral del consorcio al

R* YENER MIC*EL MELGAREJO BAYONA as? mismo la acturacin ser+ por laempresaMADETEC* PERU SAC. , RUC N 20/&0%$a quien en adelante sele denominar+ EL CONTRATISTA#en los trminos y condiciones si3uientesF

CLAUSULA PRIMERA BASE LEGAL 7ey N !&'&! 7ey Ar3+nica de Municipalidades, 7ey N !'%#! 7ey de Bresupuesto del ector BGblico para el (Ho Iiscal !"#!, 7ey N< !&$$$ 7ey del Brocedimiento (dministrati)o, 7ey de Contrataciones y (dquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto

7e3islati)o N< #"#& y su Re3lamento aprobado mediante Decreto upremo N< #%$9!""%9EI,

Cdi3o Ci)il,

7ey N !&&%> 7ey Ar3+nica del istema Nacional de Control y de la Contralor?a;eneral de la RepGblica* Decreto de (lcald?a N< ""#9!"#!9MDM*

CLAUSULA SEGUNDA DEL PROCESO DE SELECCION2.1. De conormidad con lo pre)isto en el D7* #"#&, que aprueba la 7ey de

Contrataciones del Estado, y su Re3lamento, aprobado por Decreto upremo N#%$9!""%9EI Jen adelante el Re3lamentoK, LA MUNICIPALIDAD :a aprobadodentro del Blan (nual de Contrataciones para el (Ho !"#!, la Elaboracin delExpediente Tcnico y la Ejecucin de la obra MEJORAMIENTO INTEGRAL DELOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. PRIMARIA ELENA RANCIA RAMOS !PRIMERA ETAPA EN EL DISTRITO DE MARCONA - NA"CA ! ICA#, para lo cualmediante Resolucin de ;erencia N< #4%9!"#!9MDM desi3n el Comit Especialcomo Lr3ano encar3ado de eectuar las acciones necesarias para el proceso deseleccin LICITACIN PUBLICA N 003-2012-MDM-CE, en laMODALIDAD DECONCURSO OERTA.* Dic:o Comit procedi a lle)ar adelante el proceso deseleccin entre los postores que presentaron sus propuestas ormales con ladocumentacin exi3ida se3Gn las 6ases (dministrati)as debidamente aprobadas,comprendiendo la e)aluacin, la cali1cacin de las propuestas tcnicas yeconmicas*

2.2. De la e)aluacin, que comprendi la cali1cacin de la propuesta tcnica yeconmica de los postores, EL CONTRATISTAobtu)o el mayor puntaje total, por loque el Comit Especial otor3 la 6uena Bro se3Gn (cta de (djudicacin de ec:a "&de (3osto del !"#!, que orma parte inte3rante del presente contrato*

CLAUSULA TERCERADE LAS PARTES CONTRATANTES3.1. LA MUNICIPALIDAD, como Lr3ano de ;obierno 7ocal que emana de la )oluntad

popular es una persona jur?dica de Derec:o BGblico con autonom?a pol?tica,

econmica y administrati)a en los asuntos de su competencia, conorme disponela 7ey Ar3+nica de Municipalidades, 7ey N !&'&!* y dentro de sus planes dedesarrollo local tiene proyectado ejecutar dierentes obras ci)iles en bene1cio delos ciudadanos que inte3ran su comuna* Estando acultada se3Gn lo dispuesto enla 7ey N !'%#!, 7ey de Bresupuesto del ector BGblico para el Ejercicio !"#!,para eectuar las adquisiciones y contrataciones de bienes, ser)icios y obras deconormidad con lo dispuesto por la 7ey y el Re3lamento*

3.2. EL CONTRATISTA es persona jur?dica cuya acti)idad principal es desarrollaracti)idades reeridas al +mbito de la prestacin objeto del presente Contrato,



3/15


NAZCA - ICA

conorme al ordenamiento le3al )i3ente, a la 7ey, el Re3lamento y dem+sDisposiciones Complementarias0 y, declara con el car+cter de Declaracin /urada,no estar impedido ni in:abilitado para contratar con el Estado, y contar con ampliaexperiencia para cumplir con el objeto contractual del presente documento*

CLAUSULA CUARTA EL OBJETO.1.Bor el presente Contrato, LA MUNICIPALIDADcontrata con EL CONTRATISTApara la elaboracin del Expediente Tcnico y la Ejecucin de la obraMEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.PRIMARIA ELENA RANCIA RAMOS ! PRIMERA ETAPA EN EL DISTRITO DEMARCONA - NA"CA ! ICA#, de acuerdo a los Trminos de Reerencia, las 6ases(dministrati)as 2nte3radas de la LICITACION PUBLICA N 003-2012-MDM-CEen la modalidad de Concurso Aerta, as? como las caracter?sticas, y detalles de laBropuesta Tcnica y Econmica presentada por EL CONTRATISTA, y dem+sdocumentos del proceso de seleccin que orma parte inte3rante del presentecontrato*

CLAUSULA +UINTA MONTO DEL CONTRATO/.1. LA MUNICIPALIDADabonar+ a EL CONTRATISTA, como contraprestacin a la

Elaboracin del Expediente Tcnico de la suma que asciende a S4. 212'000.005D6,7896 D,8 M7: , 004100 N;89?,7896S8689> M7: C789 S8989> @ S876 , %4100 N;8 @ D6 M7: C789 S8989> @ S876 , %4100 N;8


4/15


NAZCA - ICA

b* ue LA MUNICIPALIDAD:aya :ec:o entre3a del terreno o lu3ar donde seejecutar+ la Abra*

d* ue la Entidad pro)ea el calendario de entre3a de los materiales e insumos que,de acuerdo con las 6ases, :ubiera asumido como obli3acin0

e* ue se :aya entre3ado el adelanto directo a EL CONTRATISTA, de :aber sido

solicitado por ste, :ec:o que deber+ cumplirse por LA MUNICIPALIDADdentrodel pla@o de siete J"&K d?as de :aber recibido la ;arant?a correspondiente*

CLAUSULA NOVENADE LA ORMA DE PAGO$.1.El pa3o del monto correspondiente a la ejecucin de la Abra se reali@ar+ de

acuerdo al (rt* #'& del Re3lamento, teniendo en consideracin el montoGnicamente por la ejecucin de obra*

CLAUSULA DECIMA DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DELCONTRATISTA.10.1. EL CONTRATISTAes responsable total de la ejecucin y el cumplimiento del

Contrato de acuerdo a los par+metros de calidad y las condiciones descritas en supropuesta Tcnica*

10.2. EL CONTRATISTA se obli3a a cumplir con toda 1delidad y exactitud las

caracter?sticas Cualitati)as y Cuantitati)as descritas en las 6ases de la 7icitacinBGblica y las caracter?sticas de su Bropuesta Tcnica . Econmica,comprometindose expresamente a no alterarlas, modi1carlas ni sustituirlas,durante la )i3encia y ejecucin del presente Contrato sin autori@acin escrita deLA MUNICIPALIDAD*

10.3.Bara eectos propios para la Ejecucin de la Abra materia del presente contrato,EL CONTRATISTA desi3na como Residente de Abra al 2n3eniero TAURVILLANUEVA ROBER MAX, con Re3istro C2B N =%&4$, el cual tendr+ a su car3ola direccin tcnica de la obra*

10.. En consecuencia, tendr+ )alide@ las decisiones adoptadas por el reeridoproesional, las cuales no podr+n ser ener)adas por otra persona o autoridad deEL CONTRATISTA* En caso que EL CONTRATISTA solicite el cambio deResidente de Abra, solicitar+ la autori@acin pre)ia y por escrito de LA

MUNICIPALIDAD, para ello se cursar+ el correspondiente a)iso notarial por partede EL CONTRATISTA a LA MUNICIPALIDAD, debiendo reunir el reempla@antelas mismas condiciones de idoneidad, capacidad y experiencia, entre otrasexi3encias, para el Residente de Abra propuesto ori3inalmente* El Residente deAbra no est+ acultado para pactar modi1caciones al contrato*

10./.El personal proesional y tcnico propuesto en la Bropuesta Tcnica ser+ quinelabore los estudios del Expediente Tcnico, as? como la Ejecucin de Abra* LAMUNICIPALIDAD, no aceptar+ personal que no :aya sido desi3nado en laBropuesta Tcnica* En caso de uer@a mayor y pre)ia justi1cacin debidamentesustentada LA MUNICIPALIDAD admitir+ el cambio correspondiente conpersonal de i3ual o mayor experiencia* El personal propuesto es el que acontinuacin se detallaF

P8?6>: >?> :> E:>?>,7 8: E87898 TF,7,

ITEM

RELACION DEL PERSONAL PROESIONAL YPERSONAL TECNICO

CARGO

# IE72MERA (72N( IERN(NDE5 . C2B N< 4'"$# /EIE DE BRAOECTA

! E725(6ET8 C7AT27DE B(N(N( 8A7;(DA . C(B N>

(RU2TECTA

4 /AR;E EM272(NA 6EDAN 7ABE5 . C2B N< 4'#"$2N;EN2ERAETRUCTUR(7



5/15


NAZCA - ICA

$ NE7AN BEDRA A6RE;AN 67(NCA . C2B N< '=#'4 2N;EN2ERA(N2T(R2A

> E(U (NTAN2A B(REDE 2ERR( . C2B N< $"$=>2N;EN2ERAE7ECTR2CA AMEC(N2CAE7ECTR2CA

= REON(7DA ME7U2(DE REOE RAUE . C2B N&'""

2N;EN2ERA C227MEC(N2C( DEUE7A

& /U72A CE(R CAR(7 /(M(NC( . C2B N< $=!%>BRAIE2AN(7MED2A (M62ENTE

P8?6>: >?> :> E8,;,7 8 :> O?>.

ITEM

RELACION DEL PERSONAL PROESIONAL YPERSONAL TECNICO

CARGO

# RA6ER M(P T(IUR 277(NUE( . C2B N< =%&4$ RE2DENTE DEA6R(

! 7E2 (NDRE BR2MA (U2NA . C2B N< &&> (2TENTE

4 TAM( 277(2CENC2A ((EDR( I7ARE . C2B N"

2N;EN2ERA(DM2N2TR(T2A

$ REON(7DA ME7U2(DE REOE RAUE . C2B N&'""

EBEC2(72T( ENMEC(N2C( DEUE7A O;EATECN2(

> C2RA (7E;R2( (7(RAN . C2B N< >%&=!EBEC2(72T( EN(7AR25(C2ANE O72U2D(C2ANE

CLAUSULA DECIMA PRIMERA ATRIBUCIONES @ OBLIGACIONES DE LA

MUNICIPALIDAD11.1.Broporcionar a EL CONTRATISTA las acilidades y toda inormacin disponible

que se requiera, para la correcta prestacin del ser)icio, objeto del presentecontrato*

11.2.Eectuar el pa3o oportuno, de acuerdo a la Cl+usula ptima*11.3. LA MUNICIPALIDAD' para el se3uimiento del cabal cumplimiento de la

ejecucin del presente Contrato, desi3na a la ub3erencia de Abras BGblicas paraeectuar las coordinaciones con respeto a la Ejecucin de la Abra*

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DE LOS ADELANTOS12.1.( solicitud de EL CONTRATISTAy de acuerdo con las disposiciones del (rt?culo

4% de 7a 7ey y (rt?culo N #%= del Re3lamento, LA MUNICIPALIDAD podr+entre3ar a ste los si3uientes (delantosF

12.2.Bara la Ejecucin de la Abra, la Municipalidad otor3ara adelantos de acuerdo a loestipulado en el art?culo #=% del Re3lamento*

CLAUSULA DECIMO TERCERA DE LAS GARANTHAS13.1. EL CONTRATISTA entre3 carta 1an@a bancaria solidaria, irre)ocable,

incondicional y de reali@acin autom+tica a slo requerimiento de LAMUNICIPALIDAD, por concepto de 3arant?a de 1el cumplimiento del contrato,equi)alente al die@ por ciento J#"QK del monto total del contrato, por losconceptos, importe y )i3encias si3uientesF

9 Carta Iian@a N 9IC9"##9"%9!"#!9C(CI; emitida por la cooperati)a de (:orro y



6/15


NAZCA - ICA

Crdito IAN"AS Y GARANTIAS LTDA, por el importe de S4./&&'21&.&05+;77896 S8989> @ S7898 M7: D6,7896 D78,767898 , &04100 ;8


7/15


NAZCA - ICA

Abra, bajo responsabilidad* En la ec:a de entre3a de terreno se abrir+ elCuaderno de Abra conorme a las disposiciones del (rt?culo #'$, y el uper)isorde Abra anotar+ en el mismo, la trascripcin del acta de entre3a del terreno*

1%.3. Dentro de los dos J"!K d?as si3uientes de de1nida la ec:a de inicio, ELCONTRATISTA presentar+ el Calendario de ()ance del Estudio y de la Abra

actuali@ado, se3Gn corresponda, con la ec:a de inicio contractual precis+ndosepor cada una de las partidas por ejecutar, d?a de inicio y trmino0 la ec:a detrmino del per?odo mensual de la pro3ramacin del calendario )alori@adoactuali@ado ser+ cada 1n del mes respecti)o, dic:o calendario representar+ elCalendario de ()ance de Abra Contractual, el mismo que re3ir+ para todos loseectos que la 7ey contempla*

1%..El Calendario de ()ance de Abra, est+ comprendido por el Calendario alori@adode ()ance de Abra, dia3rama ;antt, Bro3rama CBM y Calendario de (dquisicinde Materiales, se3Gn corresponda*

CLAUSULA DCIMO SPTIMA DEL CONTROL DEL ESTUDIO DEINITIVO Y LASUPERVISIN DE OBRA

1&.1. Bara el control y se3uimiento de la Ejecucin de la obra, de acuerdo alExpediente tcnico aprobado, LA MUNICIPALIDADnombrar+ a un uper)isor de

Abra, de acuerdo al (rt?culo #'" del Re3lamento, quien controlar+ los trabajoseectuados por EL CONTRATISTA, y )elar directa y permanentemente por lacorrecta ejecucin de la obra y del cumplimiento del contrato*

1&.2. 7a uper)isin de Abra deber+ )elar por el cumplimiento del mismo, bajoresponsabilidad*

CLAUSULA DCIMO OCTAVA DE LOS PAGOS Y LAS VALORI"ACIONES1.1.7as )alori@aciones de obra ser+n peridicas y tendr+n el car+cter de pa3o a

cuenta, se3Gn a)ance ?sico, descontando proporcionalmente los adelantos si los:ubiera, de acuerdo a lo dispuesto con el (rt?culo #'& del Re3lamento0 debeentenderse la periodicidad como mensual*

1.2. El pla@o m+ximo de aprobacin por el super)isor de las )alori@aciones y suremisin a LA MUNICIPALIDADpara per?odos mensuales es de cinco J">K d?as*

1.3. LA MUNICIPALIDAD cancelar+ las )alori@aciones de conormidad a loestablecido en el (rt* #=% del Re3lamento*1.. 7a sustentacin de los metrados para elaborar las )alori@aciones, ser+n de

responsabilidad de EL CONTRATISTA*1./. El pa3o de una )alori@acin no implica en orma al3una la recepcin por parte de

LA MUNICIPALIDAD, de las partidas constructi)as en ella contenidas*1.%. Bara eectos de pa3o de la )alori@acin, EL CONTRATISTA deber+ adjuntar

copia de los pa3os eectuados por concepto de aportaciones sociales de lostrabajadores a su car3o*

CLAUSULA DCIMO NOVENA DE LOS REAJUSTES1$.1.El reajuste autom+tico de precios se aplicar+ se3Gn el sistema de Irmulas

Bolinmicas, de acuerdo con el Decreto upremo N "##9&'9C, susmodi1catorias, ampliatorias y complementarias, en concordancia con el (rt?culo

#'% del Re3lamento, dic:a rmula polinmica estar+ en el Expediente Tcnico*CLAUSULA VIGSIMA DE LA AMPLIACIN DEL PLA"O DE ELABORACIN DEL

EXPEDIENTE TCNICO Y DE LA EJECUCIN DE LA OBRA20.1. 7os pla@os para la Ejecucin de la obra son los indicados en las 6ases

(dministrati)as*20.2. 7os pla@os no ser+n ampliados sino en los casos contemplados en el (rt?culo $!

de la 7ey, y art?culos #&> del Re3lamento*20.3. Durante la ejecucin de la obra, EL CONTRATISTAest+ obli3ado a cumplir los

a)ances parciales establecidos en el calendario )alori@ado de a)ance*



8/15


NAZCA - ICA

20.. En caso de retraso injusti1cado, cuando el monto de la )alori@acin acumuladaejecutada a una ec:a determinada sea menor al oc:enta por ciento J%"QK delmonto de la )alori@acin acumulada pro3ramada a dic:a ec:a, el super)isorordenar+ a EL CONTRATISTA que presente dentro de los siete J"&K d?assi3uientes, un nue)o calendario que contemple la aceleracin de los trabajos, de

modo que se 3arantice el cumplimiento de la obra dentro del pla@o pre)isto,anotando tal :ec:o en el Cuaderno de Abra*

20./. 7a alta de presentacin de este calendario dentro del pla@o seHalado en elp+rrao precedente podr+ ser causal, para que opere la inter)encin econmicade la obra o la resolucin de contrato* El nue)o calendario no exime al contratistade la responsabilidad por demoras injusti1cadas, ni es aplicable para el c+lculo ycontrol de reinte3ros*

20.%. Cuando el monto de la )alori@acin acumulada ejecutada sea menor al oc:entapor ciento J%"QK del monto acumulado pro3ramado del nue)o calendario, elsuper)isor anotar+ el :ec:o del Cuaderno de Abra e inormar+ a LAMUNICIPALIDAD* Dic:o retraso ser+ imputado como causal de resolucin delcontrato, sal)o que LA MUNICIPALIDADdecida la inter)encin econmica de laAbra*

CLAUSULA VIGSIMA PRIMERA INTERVENCIN ECONMICA DE LA OBRA21.1. LA MUNICIPALIDAD podr+ de o1cio o a solicitud de parte, inter)enir

econmicamente la obra en caso ortuito, uer@a mayor o por incumplimiento delas estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminacin de lostrabajos*

21.2. 7a inter)encin econmica de la obra es una medida que se adopta porconsideraciones de orden tcnico y econmico con la 1nalidad de culminar laejecucin de los trabajos, sin lle3ar al extremo de resol)er el contrato*

21.3. 7a inter)encin econmica no deja a EL CONTRATISTA al mar3en de suparticipacin contractual, incluyendo los derec:os y obli3acionescorrespondientes*

21.. i EL CONTRATISTA rec:a@a la inter)encin econmica, el contrato ser+

resuelto*CLAUSULA VIGSIMO SEGUNDA DE LOS CUADERNOS DE PROYECTO Y DE

OBRA22.1. EL CONTRATISTAadquirir+ por cuenta propia el Cuaderno de Abra y lo abrir+

al inicio de la Abra0 siendo el uper)isor y el Residente los Gnicos autori@adospara suscribirlo*

22.2.El Cuaderno de Abra debe constar de una :oja ori3inal con tres J"4K copiasdes3losables, correspondiendo una de stas a LA MUNICIPALIDAD, otra a ELCONTRATISTAy la tercera al uper)isor, debiendo permanecer el ori3inal bajocustodia del Residente* Concluida la ejecucin de obra, el ori3inal quedar+ enpoder de LA MUNICIPALIDAD*

22.3.En el Cuaderno de Abra se anotar+n los :ec:os rele)antes que ocurran durantela ejecucin de ella, 1rmando al pie de cada anotacin el uper)isor o el

Residente, se3Gn sea el que eectu la anotacin*22..7as solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadasen el cuaderno de obra, se :ar+n directamente a LA MUNICIPALIDAD por ELCONTRATISTAo su representante, por medio de comunicacin escrita*

22./.El cuaderno de obra ser+ cerrado por el uper)isor cuando la obra :aya sidorecibida de1niti)amente por LA MUNICIPALIDAD*

CLAUSULA VIGSIMO TERCERA DE LA RESOLUCIN DEL CONTRATO23.1. El incumplimiento de EL CONTRATISTA de al3una de sus obli3aciones

contractuales, ser+ causal de resolucin administrati)a del contrato, la misma que



9/15


NAZCA - ICA

se re3ir+ por lo dispuesto en el (rt?culo N #=% del Re3lamento0 sin perjuicio dela penalidad seHalada en el presente contrato*

23.2. Del mismo modo, las partes podr+n resol)er el contrato por causas no atribuiblesa stas, por caso ortuito uer@a mayor, en cuyo caso se liquidar+ la parteeecti)amente ejecutada de la obra* En todo caso, la resolucin por mutuo

acuerdo estar+ a lo dispuesto en el (rt?culo N $$ de la 7ey*23.3. LA MUNICIPALIDADpodr+ resol)er el contrato, de conormidad con el inciso cK

del (rt*$" de la 7ey, en los casos en que EL CONTRATISTAF#* 2ncumpla injusti1cadamente obli3aciones contractuales, le3ales o

re3lamentarias a su car3o, pese a :aber sido requerido para ello,!* 8aya lle3ado a acumular el monto m+ximo de la penalidad por mora en la

ejecucin de la prestacin a su car3o0 ,4* Baralice o redu@ca injusti1cadamente la ejecucin de la prestacin, pese a

:aber sido requerido para corre3ir tal situacin*23.. EL CONTRATISTApodr+ solicitar la resolucin del contrato, de conormidad con

el inciso cK del (rt*$" de la 7ey, en los casos que LA MUNICIPALIDADincumplainjusti1cadamente sus obli3aciones esenciales, las mismas que se contemplan enlas 6ases o en el contrato, pese a :aber sido requerido conorme al procedimiento

establecido en el (rt?culo #=' del Re3lamento*CLAUSULA VIGSIMO CUARTA APLICACIN DE PENALIDADES Y SANCIONES2.1.En caso de retraso injusti1cado de EL CONTRATISTA en la ejecucin de la obra,

aqul se :ar+ acreedor a una penalidad por mora, por cada d?a de atraso, :astapor un monto m+ximo equi)alente al die@ por ciento J#"QK del monto contractual)i3ente* Esta penalidad ser+ deducida de los pa3os a cuenta, del pa3o 1nal o enla liquidacin 1nal0 o, si uera necesario, se cobrar+ del monto resultante de laejecucin de las 3arant?as de 1el cumplimiento*

2.2.7a penalidad se aplicar+ autom+ticamente y se calcular+ de acuerdo con lasi3uiente rmulaF

Benalidad Diaria

"*#" x Monto

I x Bla@o en d?as Donde I "*#> J(rt?culo N #=> del Re3lamentoK

2.3. Cuando se lle3ue a cubrir el monto m+ximo de la penalidad, LAMUNICIPALIDAD proceder+ a resol)er el contrato por incumplimiento de susobli3aciones, pese a ser requerido para ello, de conormidad con el (rt* N #=& delRe3lamento* LA MUNICIPALIDADpodr+ resol)er el contrato, en orma total oparcial, debiendo eectuar la noti1cacin mediante Carta Notarial*

2.. 7as sanciones administrati)as y pecuniarias, aplicadas a EL CONTRATISTA, nolo eximen de cumplir con las dem+s obli3aciones del contrato* 7as sanciones seaplican a EL CONTRATISTAsin perjuicio de la indemni@acin del daHo ulterior yno lo eximen de las responsabilidades ci)iles y penales a que :ubiere lu3ar*

2./*e aplicar+n otras penalidades al contratista en concordancia con el art?culo #== Q

03PERSONAL TCNICOBor no contar con el personal tcnico m?nimo estipulado en las 6ases o porausencias injusti1cadas del personal tcnico m?nimo en obra* 7a multa ser+por persona y por d?a

"*> Q

0PAGO DEL PERSONALBor la demora en el cumplimiento en los pa3os del personal al ser)icio del

contratista por un periodo mayor a un mes* 7a multa ser+ por cada casodetectado

"*> Q

0/MA+UINARIAS Y E+UIPOSMaquinarias o equipos ausentes se3Gn el requerimiento tcnico m?nimo ose encuentren en mal uncionamiento, la multa ser+ por cada equipo y pord?a de incumplimiento

"*> Q

0%COMUNICACIONESCuadrilla, 2n3* Residente o Estaciones que no cuenten o no unciones su

"*> Q



11/15


NAZCA - ICA

equipo de comunicacin la multa ser+ por cuadrilla o estacin por 2n3*Residente y por d?a de incumplimiento* 7a multa ser+ por equipo y por d?a

0&EJECUCIN DEL SERVICIODeteccin persistente de errores a partir de la se3unda de)olucin en el

control por muestreo a los sectores trabajados*

"*> Q

0TRANSPORTEBor no contar con el )e:?culo descrito en los requerimientos tcnicosm?nimos o que se encuentre inoperati)o, la multa ser+ por )e:?culo y pord?a*

"*> Q

0$CALIDAD DE LA EJECUCIN DE TRABAJOSBor trabajos mal ejecutados o deectuosos, se3Gn la e)aluacin delsuper)isor o inspector* El Contratista deber+ corre3ir las de1ciencias deltrabajo sin costo al3uno para la Municipalidad Distrital de Marcona*

"*> Q

10

CALIDAD DE LOS MATERIALESBor el empleo de materiales no normali@ados o en psimo estado, se3Gncriterio del uper)isor o 2nspector de Abra, la multa ser+ por cada caso

detectado* El Contratista deber+ retirar el material obser)ado yreempla@arlo con otro que cumpla con las caracter?sticas tcnicas ye)aluacin del uper)isor o 2nspector de Abra, siendo dic:o reempla@o sincosto al3uno para la Municipalidad Distrital de Marcona*

"*> Q

11ACTOS DOLOSOSCuando se compruebe que el personal de E7 CANTR(T2T( reali@ actosdoloso en perjuicio de la Municipalidad Distrital de Marcona, adem+s de laseparacin del o los trabajadores

# Q

12PRUEBAS Y ENSAYOSCuando E7 CANTR(T2T( no reali@a las pruebas y ensayos oportunamente

para )eri1car la calidad de los materiales y las dosi1caciones*"*> Q

13VALORI"ACIONESCuando E7 CANTR(T2T( no eectu las )alori@aciones en el pla@oestablecido se3Gn su crono3rama*

# Q

1SEGURIDAD DE OBRA Y SE)ALI"ACIONCuando EL CONTRATISTAno cuente con los dispositi)os de se3uridad enla Abra tanto peatonal o )e:icular, incumpliendo las normas, adem+s de lasseHali@aciones solicitadas por la Entidad*

# Q

1/INDUMENTARIAS E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONALCuando E7 CANTR(T2T( no cumpla con dotar a su personal de loselementos de se3uridad necesarios para la Ejecucin de la Abra* "*> Q

1%CARTEL DE OBRACuando E7 CANTR(T2T( no coloque el C(RTE7 de la obra dentro del pla@oestablecido en los Requerimientos Tcnicos M?nimos*

"*> Q

1&RESIDENTE DE OBRACuando el Residente de Abra no se encuentre en orma permanente en laAbra*

"*> Q



12/15


NAZCA - ICA

CLAUSULA VIGSIMA +UINTA DE LA SUBCONTRATACIN2/.1. 7as partes acuerdan que est+ expresamente pro:ibido la ubcontratacin total o

parcial en la Ejecucin de la Abra, siendo EL CONTRATISTA el Gnico quemantendr+ la responsabilidad por la Ejecucin total del presente Contrato rente a

LA MUNICIPALIDAD*CLAUSULA VIGSIMA SEXTA DE LA RECEPCIN DE LA OBRA2%.1.En la ec:a de culminacin de la obra, el Residente anotar+ tal :ec:o en el

cuaderno de obra y solicitar+ la recepcin de la misma, caso contrario no seconsiderar+n concluidos*

2%.2. Bara la recepcin de la obra y lo que de ella se deri)e, se se3uir+n losprocedimientos establecidos en el (rt?culo !#" del Re3lamento*

2%.3. Bara el acto de recepcin de obra, EL CONTRATISTA deber+ presentar losplanos post9construccin debidamente 1rmados por el Residente y a)alados porel uper)isor de la Abra*

CLAUSULA VIGSIMA SPTIMA DE LA LI+UIDACIN DEL CONTRATO2&.1. EL CONTRATISTAelaborar+ y presentar+ a LA MUNICIPALIDADla liquidacin

debidamente sustentada, con la documentacin y c+lculos detallados, dentro delpla@o de sesenta J="K d?as #-#" del pla@o de ejecucin de la obra, el que seamayor, contados desde el d?a si3uiente de la recepcin de la obra* e incluir+ loque corresponde a la elaboracin del expediente tcnico*

2&.2.En caso que EL CONTRATISTAno presentara la liquidacin y los documentosmencionados en el p+rrao anterior, estos ser+n elaborados por LAMUNICIPALIDAD, siendo los 3astos de car3o de EL CONTRATISTA, cuyo costoser+ de uno por ciento J#QK del costo total de la obra*

2&.3. Con la liquidacin, EL CONTRATISTAentre3ar+ la Minuta de Declaratoria deI+brica*

2&.. El tr+mite y aprobacin de la liquidacin, as? los eectos que de ella se deri)en,se re3ir+ por lo dispuesto en el (rt* $! de la 7ey

2&./. 7ue3o de :aber quedado aprobado o consentida la liquidacin, culmina

de1niti)amente el contrato y se cierra el expediente respecti)o*2&.%. Concluida la Abra y como parte del Broceso de 7iquidacin, a eectos de la

de)olucin de la Carta Iian@a de Iiel Cumplimiento, EL CONTRATISTA deber+alcan@ar una Constancia de no deudor por bienes , ser)icios y mano de Abra,emitida por el Notario de la Ciudad de Marcona*

CLAUSULA VIGSIMA OCTAVA DEL PERIODO DE GARANTHA2.1.ueda claramente establecido que el :ec:o de :aber sido recepcionada la obra

por LA MUNICIPALIDAD, no exonera a EL CONTRATISTA de susresponsabilidades de acuerdo al (rt* >" de la 7ey que establece entre otros, unperiodo de 3arant?a y responsabilidad del ejecutor de la obra, no menor de sieteJ"&K aHos, y a lo dispuesto en el Cdi3o Ci)il*

2.2. i en el curso de los siete J"&K aHos si3uientes de su recepcin, la obra sedestruyera total o parcialmente, o sta presentara 3randes deectos deconstruccin o de Materiales, LA MUNICIPALIDADiniciar+ los tr+mites judiciales,ci)iles y-o penales por intermedio de la Brocuradur?a ;eneral de la RepGblica, a1n de obtener la indemni@acin que corresponda por daHos y perjuicios*

2.3. EL CONTRATISTA no podr+ eximir su responsabilidad por los trabajosdeectuosos o ne3arse a repararlos mientras dure el pla@o de 3arant?a estipuladoen el numeral anterior del presente documento*

2.. EL CONTRATISTAlle)ar+ a cabo a su costo todas las reparaciones, trabajos deconstruccin, recti1caciones y restablecimientos necesarios debidos a



13/15


NAZCA - ICA

de1ciencias, ne3li3encias, deectos de material, que sean descubiertos dentro delpla@o de 3arant?a y comprobadamente imputables a l*

CLAUSULA VIGSIMA NOVENA RESOLUCIN POR CAUSAS ATRIBUIBLES ALCONTRATISTA Y OTRAS ACLARACIONES.

2$.1. En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTAde al3una de susobli3aciones, que :aya sido pre)iamente obser)ada por LA MUNICIPALIDAD, yque no :aya sido materia de subsanacin, esta Gltima podr+ resol)er el presenteContrato, en orma total o parcial, mediante remisin por la )?a notarial deldocumento en el que se mani1este esta decisin y el moti)o que la justi1ca, deconormidad con el procedimiento y ormalidades pre)istos en los art?culos $" y$$ de la 7ey, y en el art?culo #&" del Re3lamento*

2$.2. En este supuesto, se ejecutar+n las 3arant?as que EL CONTRATISTA :ubieraotor3ado de conormidad con el art?culo #=$ del Re3lamento, sin perjuicio de laindemni@acin por daHos y perjuicios ulteriores que pueda exi3ir*

2$.3* En cuanto a las solicitudes de pedido de (delantos tanto Directo como deMateriales Jser+n propios de la Ejecucin de AbraK, se reali@ar+ una )e@ aprobadoel Expediente Tcnico mediante Resolucin de (lcald?a* No est+ permitido por

nin3Gn concepto al3Gn (delanto para la Elaboracin de Expediente Tcnico*2$.. 7as Cartas Iian@as deber+n ser emitidas por empresas que se encuentrandentro del +mbito de uper)isin de la uperintendencia de 6anca y e3uros y(dministradora del Iondo de Bensiones o estar consideradas en las Gltimas listasde 6ancos Extranjeros de primera cate3or?a que peridicamente publica el 6ancoCentral de Reser)a del BerG*

2$./. Bara casos de conciliacin y arbitraje de preerencia ser+n 1jadas por la Entidad*2$.%. Bara el caso de arbitraje, se planteara un tribunal desi3nado se3Gn el (rt* N

!!" del Re3lamento de la 7ey de Contrataciones del Estado*2$.&. El postor deber+ de presentar a la presentacin del expediente tcnico adem+s

de las copias y el CD entre3ara una maqueta )olumtrica con tratamiento enac:ada y pisos exteriores e interiores en escala #-#"" sobre base r?3ida conarma@n de madera de acr?lico JAbli3atorio a la (probacin del Expediente

Tcnico antes de la cancelacinK*2$.. 7a ejecucin de obra iniciar?a una )e@ se ten3a aprobado el Expediente Tcnicoaprobado mediante Resolucin de (lcald?a*

2$.10*7a Municipalidad Distrital de Marcona, mediante la ub ;erencia de Abras e2nraestructura Bublica, eectuar+ el e3uimiento y Monitoreo de los trabajos deElaboracin de Expediente Tcnico que se ejecutar+ durante el pla@o de )i3enciadel Contrato, sin dejar de mencionar que el uper)isor desi3nado por laMunicipalidad, desarrollar+ las mismas acti)idades adem+s de las labores propiasde la uper)isin Juper)isorF Elaboracin de Expediente Tcnico y Ejecucin deAbraK*

CLAUSULA TRIGSIMA ARBITRAJE30.1.Todos los conictos que se deri)en de la ejecucin e interpretacin del presente

contrato, incluidos los que se re1eran a su nulidad e in)alide@, ser+n resueltos demanera de1niti)a e inapelable mediante arbitraje de derec:o, de conormidad conlo establecido en la normati)a de contrataciones y adquisiciones del Estado*

30.2. Iacultati)amente, cualquiera de las partes podr+ someter a conciliacin lareerida contro)ersia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se lle3ue aun acuerdo entre ambas, se3Gn lo seHalado en el art?culo !#$ del Re3lamento*

30.3. El laudo arbitral emitido es )inculante para las partes y pondr+ 1n alprocedimiento de manera de1niti)a, siendo inapelable ante el Boder /udicial oante cualquier instancia administrati)a*



14/15


NAZCA - ICA

CLAUSULA TRIGSIMA PRIMERA DISPOSICIONES INALES31.1. EL CONTRATISTAdeber+ respetar la Bropuesta Tcnica oertada, acept+ndose

por parte de LA MUNICIPALIDAD mejoras tcnicas Jarquitectura9in3enier?aKdurante la Elaboracin del Expediente Tcnico*

31.2. EL CONTRATISTAdeber+ responder en caso de daHos y perjuicios, ocasionados

como consecuencia del incumplimiento del presente contrato0 i3ualmente,responder+ por los daHos y perjuicios causados a LA MUNICIPALIDAD o aterceros, por actos propios o de su personal, en los que medie dolo o culpairresponsable en la ejecucin de la obra*

31.3.El suministro de ener3?a elctrica y de a3ua, que sea necesario para la obra, ser+de cuenta, ries3o y responsabilidad de EL CONTRATISTA,

31..El costo de todas las pruebas de control de calidad, que sean necesarias eectuarpara comprobar la correcta ejecucin de los trabajos, correr+n por cuenta de ELCONTRATISTAy ser+n solicitados por el uper)isor de Abra, se3Gn corresponday las )eces que sea necesario* Estas pruebas deber+n ser propias de la obra yser+n reali@adas por un 7aboratorio de reconocido presti3io y respaldo tcnico*

31./.En la Ejecucin de Abra, EL CONTRATISTAdeber+ 3aranti@ar la calidad de losMaterialesF Certi1cados de Calidad, cat+lo3os y obli3atoriamente pruebas de

calidad de los materiales* De los Ensayos en 7aboratorioF Reali@ados enlaboratorios certi1cados por INDECOPI* De los Ensayos de Campo y-o protocolode Brueba, necesariamente certi1cados por la uper)isin de Abra*

31.%. EL CONTRATISTAest+ obli3ado a colocar los carteles de la obra se3Gn diseHo ymedidas proporcionados por LA MUNICIPALIDAD, dentro de los #" d?as deiniciada la obra*

CLAUSULA TRIGSIMO SEGUNDA DECLARACIN DEL CONTRATISTA32.1. EL CONTRATISTA declara que se compromete a cumplir las obli3aciones

deri)adas del presente contrato, bajo sancin de quedar in:abilitado paracontratar con el Estado en caso de incumplimiento*

CLAUSULA TRIGSIMO TERCERA MARCO LEGAL DEL CONTRATO33.1. En los aspectos y cuestiones que no estn expresamente contemplados en el

presente contrato, re3ir+n las disposiciones de la 7ey de Contrataciones delEstado, aprobado por Decreto 7e3islati)o N #"#& y su Re3lamento, aprobado porDecreto upremo N#%$9!""%9EI y sus modi1catorias, el Cdi3o Ci)il )i3ente ydem+s disposiciones que resulten aplicables*

CLAUSULA TRIGSIMO CUARTA DOCUMENTOS +UE INTEGRAN EL CONTRATO3.1. El presente contrato est+ conormado por las 6ases (dministrati)as 2nte3radas,

Trminos de Reerencia y Aerta ;anadora Jque incluyen planos, memoriadescripti)a, especi1caciones tcnicas, cl+usulas de medicin, rmula polinmica,presupuesto y toda otra documentacin del Expediente Tcnico, y de la Ejecucinde la AbraK, y los documentos deri)ados del proceso de seleccin que estable@canobli3aciones para las partes*

CLAUSULA TRIGSIMO +UINTA ACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PBLICA

3/.1. Cualquiera de las partes podr+ ele)ar el presente contrato a Escritura BGblicacorriendo con todos los 3astos que demande esta ormalidad*

CLUSULA TRIGESIMO SEXTA CUMPLIMIENTO DE LA REGLA INAL DEMANDATO

3/.1.(simismo el numeral !&*4 del (rt* !&< de la 7ey N< !%$##, 7ey ;eneral delistema Nacional de Bresupuesto seHala que los contratos para las (dquisiciones,Abras, er)icios y dem+s prestaciones se sujetan al presupuesto institucionalpara el aHo 1scal* En el caso de nue)os contratos de Abra a suscribirse, cuyospla@os de ejecucin superen el aHo 1scal deben contener obli3atoriamente y bajo



15/15


NAZCA - ICA

sancin de nulidad, una cl+usula que estable@ca que la ejecucin de los mismosest+ sujeta a la disponibilidad presupuestaria y 1nanciera de la Entidad, en elmarco de los crditos presupuestarios contenidos en los presupuestoscorrespondientes*

CLAUSULA TRIGSIMO SETIMA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA ENCASO DE ATRASO EN LA INALI"ACIN DE LA OBRA 5A?9. 1$2 RLCE=3%.1. En caso de atrasos en la ejecucin de la obra por causas imputables al

contratista, con respecto a la ec:a consi3nada en el calendario de a)ancede obra )i3ente, y considerando que dic:o atraso producir+ una extensin de losser)icios de inspeccin o super)isin, lo que 3enera un mayor costo, ELCONTRATISTA de la ejecucin de obra asumir+ el pa3o del monto equi)alente alde los ser)icios indicados, lo que se :ar+ eecti)o deduciendo dic:o monto de laliquidacin del Contrato de ejecucin de obra* Durante la ejecucin de la obradic:o costo ser+ asumido por la Entidad*

CLUSULA TRIGSIMO OCTAVA DE LOS DOMICILIOS3%.1. 7as partes contratantes :an declarado sus respecti)os domicilios en la parte

introductoria del presente contrato* Bara eectos del mismo se tendr+ por )+lida

cualquier noti1cacin eectuada a esta direccin* 7os domicilios consi3nados slopodr+n ser )ariados pre)io a)iso, con Carta Notarial cursada con una anticipacinno menor de siete J"&K d?as*

En e de conormidad con las 6ases, la propuesta Tcnica y Econmica, las (ctas deE)aluacin y Ator3amiento de 6uena Bro y las disposiciones deri)adas del presentecontrato, las partes lo 1rman por cuadruplicado, en el Distrito de Marcona a los !& d?asdel mes de (3osto del !"#!*

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

LA MUNICIPALIDAD# ELCONTRATISTA#


Documents

07.-Contrato de Obra (2)