CIRCULAR INTERNA N 009

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

SELECCIN ABREVIADA DE MENOR CUANTIAS.A. No. 004 DE 2015

OBJETO:

CONSTRUCCIN DE UNA BATERIA SANITARIA EN LAS SIGUIENTES SEDES EDUCATIVAS: PATIO BONITO, LA FLORIDA, SAN JUAN DE RIO GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOLVAR

MUNICIPO DE SANTA ROSA DEL SUR

SECRETARA DE DESARROLLO SOCIAL Y SALUDJUNIO DE 2015CAPITULO IGENERALIDADES1.1. INTRODUCCINEn virtud del principio de publicidad establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, el Ente Territorial se permite presentar a continuacin el Proyecto de Pliego de Condiciones y sus anexos para el presente proceso, el cual contiene la informacin particular del proyecto y las condiciones y requisitos del proceso.

La Alcalda de Santa Rosa del Surmediante proceso de Seleccin abreviada de menor cuanta invita a personas naturales o jurdicas que cumplan con los requisitos de participacin exigidos en los Pliegos de Condiciones, con el fin de que presenten una propuesta acorde al objeto de dicho proceso, garantizando el cumplimiento del objeto y vigilando la adecuada aplicacin de los recursos financieros.

1.2. OBJETOSeleccionar la persona natural o jurdica en consorcio o unin temporal en capacidad de ejecutar en las condiciones establecidas en los presentes pliegos de condiciones y en las circunstancias ms favorables para el Municipio la CONSTRUCCIN DE UNA BATERIA SANITARIA EN LAS SIGUIENTES SEDES EDUCATIVAS: PATIO BONITO, LA FLORIDA, SAN JUAN DE RIO GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.PRESUPUESTO OFICIAL. EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR considera que el valor de las obras asciende a SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($79.938.970), Incluido AIU, valor que se encuentra debidamente justificado.El presupuesto est desglosado de la siguiente manera:PRESUPUESTO DE OBRA

OBJETO-PROYECTOCONSTRUCCIN DE UNA BATERIA SANITARIA EN LAS SIGUIENTES SEDES EDUCATIVAS: PATIO BONITO, LA FLORIDA, SAN JUAN DE RIO GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

PLAZO DE EJECUCIN75 DAS CALENDARIO

TEMDESCRIPCINUNIDADCANTIDADVR. UNITARIOVR. PARCIAL

1PRELIMINARES

1,1ReplanteoM245,002.607117.315

SUBTOTAL PRELIMINARES117.315

2CIMENTACIN

2,1Excavacin material conglomeradoM32,1025.92954.451

SUBTOTAL CIMENTACIN54.451

3ESTRUCTURAS EN CONCRETO

3,1Placa tanque maciza h=0.10 m incluye aceroM24,32107.933466.271

3,2Zapatas de 0.60X0.60 e=30cm incluye aceroUND3,0095.338286.014

3,3Viga de amarre inferior, 0,30 x 0,20 m concreto 3000psi incluye aceroML34,8077.4962.696.861

3,4Viga de amarre inferior, 0,20 x 0,20 m concreto 3000psi incluye aceroML14,6360.286881.683

3,5Columnetas en concreto ( 0,2 x 0,1) incluye aceroML30,6045.6971.398.328

3,6Columna en concreto 3000 psi ( 0,2 x 0,2) incluye aceroML13,5062.721846.734

3,7Viga de amarre superior, 0,10 x 0,2 m incluye aceroML54,2448.8422.649.190

3,8Viga cinta , 0,10 x 0,10 m incluye aceroML37,8031.7101.198.638

SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO10.423.718

4CUBIERTA

4,1Teja fibrocemento ondulada no. 10M236,6026.268961.409

SUBTOTAL CUBIERTA961.409

5PISOS BASES

5,1Plantilla para piso en concreto de 3000 psi e = 0,10mM240,0065.0742.602.960

SUBTOTAL PISOS BASES2.602.960

6PISOS ACABADOS

6,1Guardaescoba para exterioresML28,805.855168.624

6,2Piso en cermica 30.8 x 30.8 para exterioresM240,0037.4641.498.560

6,3Enchape en cermica 25 x 35 pared h=1.75 mM268,1338.7772.641.877

SUBTOTAL PISOS ACABADOS4.309.061

7INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

7,1Punto sanitario d= 4"UND6,0036.505219.030

7,2Punto sanitario d = 2"UND18,0021.612389.016

7,3Rejilla d= 2"UND9,0010.92998.361

7,4Tubera desage pvc 2"ML36,007.900284.400

7,5Tubera desage pvc 4"ML36,0013.225476.100

7,6Punto hidrulico pvc 1/2"UND18,0015.769283.842

7,7Suministrino e instalacin tanque plstico 500 ltUND3,00284.491853.473

7,8Tubera presin rde 9 pvc 1/2"ML36,004.083146.988

SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS2.751.210

8INSTALACIONES ELECTRICAS

8,1Puntos para interruptor doble 110vUND6,0050.186301.116

8,2Punto para lmpara fluorescente 110 v (incluye bombillo)UND12,0042.166505.992

SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS807.108

9CARPINTERIA METALICA

9,1Puerta en aluminio de 0,7 x 2,0 m con acrlicoUND6,00240.5411.443.246

SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA1.443.246

10PINTURA

10,1Estuco paredes interioresM277,708.537663.325

10,2Graniplast paredes exterioresM290,6010.834981.560

10,3Vinilo interior sobre estuco 3 manosM277,707.317568.531

10,4Vinilo exterior sobre graniplast 3 manosM290,607.684696.170

SUBTOTAL PINTURA2.909.587

11APARATOS SANITARIOS

11,1Suministro e instalacin combo sanitario (sanitario, lavamanos de colgar, grifera, accesUND3,00303.683911.049

11,2Suministro e instalacin de sanitarioUND3,00220.680662.040

11,3Suministro e instalacin orinal infantil blanco residencialUND6,00172.1461.032.876

SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS2.605.965

12FRISOS Y MAMPOSTERIA

12,1Levante en pandereta ladrillo h10M298,1233.9623.332.487

12,2Paete liso muros 1:4M2147,9015.9192.354.420

12,3Paete impermeabilizado muros 1:4M292,1019.6991.814.278

SUBTOTAL FRISOS Y MAMPOSTERIA7.501.185

13OTROS

13,1Limpieza y aseo general de la obraM245,002.788125.460

13,2Suministro e instalacin tanque sptico Horizontal 4.000 LTS verde con lecho filtranteUND3,005.392.94716.178.841

SUBTOTAL OTROS16.304.301

14TRANSPORTE

14,1Transporte Santa Rosa - Patio BonitoGLB1,001.200.0001.200.000

14,2Transporte Santa Rosa - La FloridaGLB1,00900.000900.000

14,3Transporte Santa Rosa - San Juan de Rio GrandeGLB1,006.600.0006.600.000

SUBTOTAL TRANSPORTE8.700.000

ACOSTO DIRECTO61.491.515

BAdministracin22%13.528.133

CImprevisto1%614.915

DUtilidad7%4.304.406

VALOR TOTAL DEL CONTRATO [ A + B + C + D ]79.938.970

Fuente de Financiacin. Los recursos con que cuenta el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolvar, para respaldar econmicamente la ejecucin del presente proceso contractual y su posterior contrato, provienen del Presupuesto de Ingresos y gastos vigencia fiscal 2015. Cuenta con disponibilidad presupuestal como consta en el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

CDP No.SECTORRUBROCODIGO PRESUPUESTALFECHA

00000553EDUCACIONSGP educacin - calidad Construccin Ampliacin y Adecuacin de Infraestructura Educativa2.2.1.1.2.1Junio 02 de 2.015

1.3. LOCALIZACIN Y DESCRIPCIN DE LAS OBRASLas obras sern ejecutadas en el sector rural del municipio de Santa Rosa del Sur en las siguientes sedes educativas:

Sede Educativa Patio Bonito

Sede Educativa La Florida

Sede Educativa San Juan de Rio GrandePara la ejecucin de las obras el Contratista deber ceirse a las cantidades de obra, los planos y a las especificaciones tcnicas de construccin indicadas por la secretaria de infraestructura.

1.4. INVITACIN A PRESENTAR PROPUESTADe acuerdo con el procedimiento establecido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, en el Decreto 1082 de 2.015 y dems decretos reglamentarios, el Municipio de Santa Rosa del Sur invita a participar en el presente proceso de Seleccin abreviada de menor cuanta que tiene por objeto contractual: CONSTRUCCIN DE UNA BATERIA SANITARIA EN LAS SIGUIENTES SEDES EDUCATIVAS: PATIO BONITO, LA FLORIDA, SAN JUAN DE RIO GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.El proyecto de pliegos y los Pliegos de Condiciones Definitivos podrn ser consultados y/o bajados sin ningn costo, de la pgina web: www.contratos.gov.co o consultarlo en las oficinas de Contratacin del Municipio de Santa Rosa del Sur, ubicada en la carrera 12A No.11-26, 2 piso, del Municipio de Santa Rosa del Sur Bolvar.1.5. CRONOGRAMA DE LA SELECCIN ABREVIADAEl siguiente es el cronograma del proceso a llevar por el Municipio de Santa Rosa del Sur:(A) Direccin fsica: Alcalda Municipal 1 piso Oficina de ventanilla nica (Carrera 12A No. 11-60)

(B) Direccin fsica: Alcalda Municipal 2 piso Oficina de contratacin (Carrera 12A No. 11-60)

(C) Direccin electrnica: www.contratos.gov.co y www.alcaldiasantarosadelsurbolivar.gov.co

ACTIVIDADFECHA Y HORALUGAR

Aviso de ConvocatoriaJunio 16 de 2.015(B) y (C)

Publicacin del Proyecto de Pliegos de CondicionesJunio 16 a Junio 22 de 2.015(B) y (C)

Invitacin a veeduras ciudadanasDesde la publicacin del Proyecto de Pliegos de condiciones(B) y (C)

Observaciones al proyecto de pliego de condicionesJunio 16 a Junio 22 de 2.015(A)

Respuestas a las observaciones proyecto de pliegos de condicionesSe publicarn el da de apertura del proceso junto con los pliegos de Condiciones definitivos.(B) y (C)

Publicacin del acto Administrativo de apertura del proceso de Seleccin Abreviada y

Publicacin del Pliego de Condiciones DefinitivoJunio 23 de 2.015(B) y (C)

Visita de ObraJunio 24 de 2.015Hora: 8:00 a.m.(B)

Audiencia de aclaracin de pliegos definitivosJunio 24 de 2.015Hora: 11:00 a.m.(B)

Plazo para manifestar inters en participar del proceso de seleccinJunio 23 a Junio 25 de 2.015Hasta las 5:00 PM(A)

Realizacin de Audiencia Pblica de sorteo para Seleccionar mximo diez (10) oferentes, en caso de que un nmero mayor a este, manifieste inters en Participar del procesoJunio 25 de 2.015

Hora 5:00 PM(B)

Plazo mximo para efectuar adendas al pliego de condicionesJunio 25 de 2.015(B) y (C)

Plazo para la presentacin de propuestas y Cierre de la convocatoriaJulio 1 de 2.015

Hasta las 5:00 PM(A)

Verificacin de requisitos habilitantesJulio 2 de 2.015

(B)

Publicacin del Informe de Verificacin de requisitos habilitantesJulio 2 de 2.015

(B) y (C)

Requerimiento y plazo establecido para subsanar la ausencia de requisitos habilitantesHasta el da de la adjudicacin(A)

Evaluacin de las propuestasJulio 03 de 2.015

(B)

Publicacin del informe de EvaluacinJulio 03 de 2.015

(B) y (C)

Observaciones al informe de evaluacinJulio 03 a Julio 07 de 2.015

Hasta las 5:00 PM(A)

Respuesta a las observaciones al informe de evaluacinSe incluirn en el acto administrativo de adjudicacin(B) y (C)

AdjudicacinJulio 08 de 2.015(B) y (C)

Suscripcin del contratoDentro de los cinco (5) Das calendario siguientes a la Notificacin de la Adjudicacin(B)

1.6. CORRESPONDENCIASe entiende para todos los efectos del presente proceso, que la nica correspondencia oficial del mismo y por tanto susceptible de controversia ser aquella suscrita por el Alcalde Municipal o su delegado y enviada por medio de la Oficina de contratacin del Municipio de Santa Rosa del Sur. En el caso de la correspondencia entregada por los oferentes, solo ser tomada en consideracin aquella radicada en la ventanilla nica ubicada en la carrera 12A No. 1126, 1er piso de la Alcalda Municipal, Barrio el Centro y que est dirigida a la Oficina de contratacin, y la que se remita a travs del correo electrnico de la Alcalda.

1.7 COMPROMISO ANTICORRUPCIONLos Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupcin contenido en el Anexo 2 en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupcin. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratacin acte en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminacin anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicacin del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.1.8 ANALISIS DE LOS RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS.

Los riesgos que puede tener la planeacin y ejecucin del contrato objeto de la presente contratacin pueden ser: No. ClaseFuenteEtapaTipoDESCRIPCIN

(Qu puede pasar y cmo puede ocurrir)Consecuencia de la ocurrencia del eventoProbabilidadImpactoCalificacin TotalCategora

1EspecificainternoPlaneacinFinancierosSe presenta cuando la entidad efecta una inadecuada estimacin de costosDesequilibrio econmico del contratoImprobableMenorBajo;Menor

2GeneralExternoPlaneacinOperacionalSe presenta cuando no existen suficientes entidades y/o profesionales en condiciones de prestar el servicio.El incumplimiento del objeto misional de la entidad territorialImprobableMenorBajaMenor

3GeneralInternoEjecucinOperacionalSe presenta cuando la Informacin suministrada por la entidad para determinar la prestacin del servicio resulta errnea o desactualizada.Puede variar el resultado observndose una mala calidad del servicio3- PosibleCatastrficaExtremoAlta

4EspecificoInternoEjecucinEconmicoSe presenta cuando se requieren servicios adicionales necesarios para la utilidad del objeto contractual.Controversias post-contractuales (liquidacin)PosibleModeradoAltoMenor

5EspecficoExternoEjecucinOperacionalSe presenta cuando ocurren situaciones de desastre que impiden el cumplimiento del contrato. Responsabilidad civil extracontractual2 - ImprobableMenor4Riesgo bajo

Forma de mitigarlos:

No.A quin se le asigna?Tratamiento/ Controles a ser implementadosImpacto despus del tratamientoAfecta el equilibrio econmico del contrato?Persona responsable por implementar el tratamientoMonitoreo y revisin

ProbabilidadImpactoCalificacin TotalCmo se realiza el monitoreo?Periodicidad

Cundo?

1MUNICIPIOVerificacin cuidadosa de los precios del mercado para elaborar un adecuado presupuesto.RaroMenorBajoNoSecretara de InfraestructuraVerificacin permanente de los precios del mercadoCada vez que se presente la necesidad.

2MUNICIPIOElaborar un estudio de mercado amplio de la necesidad que se pretende satisfacer.RaroInsignificanteBajoNoSecretara de InfraestructuraRealizar anlisis del sector haciendo un estudio minucioso de la necesidad que se pretende satisfacer.Cada vez que se presente la necesidad.

3MUNICIPIOVerificacin de la informacin suministrada por el contratista y la entidadRaroMenorBajoNoOficina de ContratacinVerificar mediante una confrontacin de los documentos aportados.Cada vez que se presente la necesidad.

4MUNICIPIODefinir un correcto objeto contractualImprobableMenorBajoNoOficina de ContratacinAnalizar la necesidad del MUNICIPIO para as realizar una buena calificacin del objeto contractualCada vez que se presente la necesidad.

5CONTRATISTAConstitucin de garantas2 - ImprobableMenorBajoNoOficina de contratacinVerificar mediante una confrontacin de los documentos aportados (plizas).Cada vez que se presente la necesidad.

1.9 COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIN Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasin del anlisis de los Documentos del Proceso, la presentacin de observaciones, la preparacin y presentacin de las Ofertas, la presentacin de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias pblicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participacin en el Proceso de Contratacin estar a cargo exclusivo de los interesados y Proponentes.1.10 MANIFESTACION DE INTERS EN PARTICIPARDe conformidad con lo establecido en el Artculo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, numeral 1, dentro de los tres (3) das hbiles siguientes al acto de apertura del proceso, los posibles oferentes interesados en participar manifestarn su inters, con el fin de que se conforme una lista de posibles oferentes.

La manifestacin de inters en participar es requisito habilitante para la presentacin de la respectiva oferta.En caso de no presentarse manifestacin de inters dentro del trmino previsto, la entidad declarar desierto el proceso.

Cuando el nmero de posibles oferentes sea superior a diez (10), el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR realizar un sorteo aleatorio a fin de escoger entre ellos un nmero no mayor a diez (10). La seleccin se adelantar a travs de Balotas, en orden de inscripcin, para lo cual se incluirn 10 balotas blancas y el resto sern de un color diferente hasta el nmero de inscritos; cada participante tiene derecho a dos turnos de sacar balotas. Una vez seleccionada la lista de mximo diez (10) proponentes, estos tendrn derecho a presentar oferta dentro del trmino establecido en el cronograma de la presente convocatoria.

La manifestacin de inters deber entregarse con el certificado de la Cmara de comercio en original para personas jurdicas, expedido con una antelacin no superior a treinta (30) das; para el caso de personas naturales deber entregarse con el certificado de Vigencia de Matricula profesional como Ingeniero Civil y/o Arquitecto y para consorcios y/o uniones temporales deber entregarse con el documento en original de la creacin de unin temporal y/o consorcio.

La manifestacin de inters en participar del proceso de seleccin se har de manera escrita con firmas en original y deber contener, adems de la clara expresin del inters en participar, las formas de contacto y comunicacin eficaces a travs de los cuales el MUNICIPIO pueda dirigir la correspondencia relacionada con el proceso. De los documentos exigidos se debe dejar fotocopia junto con la manifestacin de inters. Si la inscripcin no es realizada por el representante legal o la persona natural, se puede realizar a travs de un representante debidamente autorizado y autenticado por una Notara.

Para el caso de Uniones Temporales y Consorcios la manifestacin de inters debe mostrar claramente los integrantes e igualmente mostrar los documentos requeridos en forma individual.

CAPTULO IIDOCUMENTOS DE LA SELECCIN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA2.1.DOCUMENTOS DEL PROCESO Los documentos que forman parte de esta solicitud de oferta son: El Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 00000553, de fecha Junio 02 de 2.015.

El Aviso de convocatoria publica

El Proyecto de Pliegos de condiciones

El acto por medio del cual se ordena su apertura

El Pliego de Condiciones Definitivo, sus anexos y adendas Las respuestas de aclaracin emitidas por el municipio de Santa Rosa El acta de cierre y recepcin de propuestas Las propuestas que sean presentadas

Las actas de audiencia

Las solicitudes de aclaracin a las propuestas y sus respectivas respuestas El Acta de verificacin de requisitos habilitantes El informe de evaluacin, las observaciones y respuestas presentadas en relacin con el mismo

El acto por medio del cual se adjudica el contrato2.2.CONSULTA SOBRE CONTENIDO Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.Hasta la fecha establecida en el cronograma de la Seleccin abreviada de menor cuanta, el oferente podr solicitar aclaraciones sobre el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, mediante comunicacin escrita dirigida a la Oficina de contratacin y/o Secretaria de Infraestructura Municipal y radicada en la ventanilla nica de la alcalda municipal de Santa Rosa del Sur en la direccin indicada en el cronograma del presente proceso.

Como resultado del anlisis de las observaciones efectuadas al Proyecto de Pliego de Condiciones o cuando resulte conveniente a juicio de la entidad, el representante legal del Municipio de Santa Rosa del Sur o su delegado, expedir las modificaciones pertinentes a dichos documentos, las cuales, publicar en el SECOP Portal nico de Contratacin, las modificaciones pertinentes sern incorporadas en el Pliego de Condiciones Definitivo.

Si fuere necesario, el representante legal del Municipio de Santa Rosa del Sur o su delegado prorrogar el plazo de la Seleccin abreviada de menor cuanta; todo ello sin perjuicio de lo sealado en el inciso final del numeral 4 del artculo 30 de la ley 80 de 1993. Las solicitudes que no cumplan los requisitos antes enunciados, no generarn para el Municipio de Santa Rosa del Sur la obligacin de contestarlas antes de la fecha de cierre de la presente seleccin.2.3.MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES.El Municipio de Santa Rosa del Sur har las aclaraciones o modificaciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artculo 30 de la ley 80 de 1993, artculo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2.015, en cuyo caso informar mediante comunicaciones y/o adendas, las cuales se publicarn en el SECOP- Portal nico de contratacin. Todas estas comunicaciones y adendas estarn enumeradas secuencialmente, los cuales formarn parte integral del Pliego de Condiciones Definitivo.

2.4.CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALESEn la presente Seleccin abreviada de menor cuanta se permite la participacin de Consorcios y/o de Uniones Temporales al tenor de lo establecido en el Artculo sptimo (7) de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes debern indicar si su participacin es a ttulo de consorcio o unin temporal y en este ltimo caso, sealarn los trminos y extensin de la participacin en la propuesta y en su ejecucin, los cuales no podrn ser modificados sin el consentimiento previo del Municipio de Santa Rosa del Sur. Los integrantes de los consorcios y/o uniones temporales debern presentar separadamente toda la documentacin requerida para la manifestacin de inters y en el Pliego de Condiciones Definitivo.

Debern designar la persona que los representar para todos los efectos y sealar las reglas bsicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.

Para efectos de la verificacin de la experiencia especfica del proponente en el caso de consorcios y/o uniones temporales, esta se verificar de acuerdo con el porcentaje de participacin de cada uno de los asociados en la unin o consorcio.

En los casos en que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley con el nico objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato estatal, la responsabilidad y sus efectos se regirn por las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1.993 para los consorcios.

Cuando se trate de consorcios, los miembros integrantes debern sealar las reglas bsicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad al interior del consorcio. Las relaciones que se dan frente al Municipio de Santa Rosa del Sur se rigen por el principio de solidaridad de sus miembros.

Cuando se trate de uniones temporales los miembros de la unin temporal debern determinar el alcance, extensin y contenido de la participacin de cada uno en la ejecucin del objeto del contrato, de tal forma que, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de la propuesta y del contrato (en caso de ser adjudicado), los efectos de los actos sancionatorios recaern exclusivamente sobre la persona que incurri en falta o en el incumplimiento especfico de que se trate.

2.5.CONVOCATORIA A VEEDURAS CIUDADANASEl Municipio de Santa Rosa del Sur, invita a todas las personas, veeduras ciudadanas y organizaciones interesadas en realizar control social sobre el presente proceso de seleccin, en la etapa precontractual - contractual y pos contractual, para que de conformidad con el artculo 66 de la Ley 80 de 1993,participen con sus recomendaciones y sugerencias, por escrito, de manera oportuna y respetuosa, teniendo por nica finalidad la de buscar la eficiencia institucional y la transparencia en la actuacin de los funcionarios de la entidad que participan tanto en el proceso de seleccin como en la respectiva etapa de ejecucin del contrato.

CAPTULO IIIPREPARACIN DE LA OFERTA3.1.FORMA DE PRESENTACIN DE LA PROPUESTA.Las propuestas debern presentarse en original, una (1) copiay digital (PDF), legajadas y foliadas en sobres independientes y en idioma espaol. Todos los documentos exigidos en las propuestas se incluirn en el original y en la copia de la propuesta. En caso de discrepancia entre la copia y el original, primar este ltimo sobre aqulla.

Las propuestas debern ser presentadas en el siguiente orden: Carta de presentacin de la propuesta (Formulario 1)

Carta de conformacin de consorcio o unin temporal (Formulario 2 o 3)

Certificado de existencia y representacin legal

Certificado de inscripcin en el registro nico de proponentes - RUP Documento cumplimiento artculo 50 de la ley 789 de 2002

Certificado de antecedentes judiciales

Certificado de antecedentes disciplinarios

Certificado de antecedentes fiscales

Garanta de seriedad de la propuesta Experiencia del personal profesional propuesto (Formulario 4)

Carta de compromiso personal profesional propuesto (Formulario 5) Relacin de equipos (Formulario 6)

Relacin de tems, cantidades de obra y precio (Formulario 7)

Anlisis de precios unitarios (Formulario 8)

Fotocopia del RUT

Programacin de obra (Formulario 9) Formato Compromiso anticorrupcin (Formulario 10)

Formato informacin capacidad residual (Formulario 11)

Declaracin jurada (Formulario 12)

Formato capacidad tcnica (Formulario 13)3.2. VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS Se realizar una visita de obra a los sitios de realizacin de los trabajos iniciando en el lugar, hora y fecha establecida en el cronograma de la Seleccin abreviada de menor cuanta.El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo los cuales sern ejecutados los trabajos, no se considerar como excusa vlida para posteriores reclamaciones.

Esta visita debe ser realizada por un ingeniero Civil y/o Arquitecto, con matricula profesional vigente, el cual solo puede asistir en representacin de un proponente. El ingeniero civil y/o Arquitecto debe presentar adems el original del certificado de vigencia de matrcula y cedula de ciudadana. Adicionalmente cuando asistan en representacin de otra persona natural o jurdica, debe estar debidamente autorizado por el representante legal mediante carta, dicha autorizacin debe ser en original y la firma que autoriza debe ser consistente en todas las etapas del proceso.

El traslado a los sitios de los futuros trabajos es por cuenta y riesgo de cada uno de los proponentes, quienes deben asumir todos los riesgos por perdidas, daos o perjuicio personal o de sus propiedades, el Municipio de Santa Rosa del Sur, no asume ninguna responsabilidad por daos derivados de hechos sucedidos durante la visita.

3.3.IDENTIFICACIN Y ENTREGA DE LA PROPUESTALas propuestas sern recibidas en el sitio, fecha y hora indicada en el cronograma de la Seleccin abreviada de menor cuanta. Cada sobre deber ir marcado de la siguiente manera:

Seleccin Abreviada de menor cuanta No.S. A. 004 DE 2015

ObjetoCONSTRUCCIN DE UNA BATERIA SANITARIA EN LAS SIGUIENTES SEDES EDUCATIVAS: PATIO BONITO, LA FLORIDA, SAN JUAN DE RIO GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.

Propuesta(Original/Copia 1, digital -PDF)

Proponente

ParaOficina de contratacin, Carrera 12A No. 11-26, 2 piso, Municipio de Santa Rosa del Sur

Nmero de folios

El cierre de la Seleccin abreviada de menor cuanta y apertura de las propuestas se realizar el da y hora sealado en el cronograma de actividades, en la Oficina de Contratacin del Municipio de Santa Rosa del Sur. Por fuera de este horario no se recibirn propuestas. 3.4.PROPUESTAS PARCIALESNo se aceptaran propuestas parciales para esta Seleccin abreviada de menor cuanta.

3.5.COSTO DE LA PROPUESTAEl proponente sufragar todos los costos relacionados con la preparacin y presentacin de su propuesta, y el Municipio de Santa Rosa del Sur no ser responsable en caso alguno de dichos costos, cualquiera que sea la forma en que se realice la solicitud de ofertas o su resultado.

3.6.RECIBO DE PROPUESTAS.Las propuestas se recibirn solamente dentro del plazo indicado en el cronograma de la Seleccin abreviada de menor cuanta, en la Ventanilla nica del Municipio de Santa Rosa del Sur, no se recibirn propuestas por correo o por medios electrnicos. No se recibirn propuestas en horas y fechas posteriores a la especificada para su entrega.

3.7. APERTURA DE PROPUESTAS.Una vez expirado el plazo para entrega de las propuestas la Oficina de Contratacin y el Secretario de Infraestructura o el funcionario que el delegue proceder a realizar la apertura de todas las propuestas presentadas vlidamente, en presencia de los interesados que concurran.

De esta diligencia de cierre y de apertura de propuestas se levantar un acta que deber ser firmada por todos los asistentes y en la cual se relacionar expresamente: Relacin de los proponentes Carta de presentacin debidamente firmada por el Proponente o su Apoderado, nmero y objeto de la Seleccin abreviada, nombre del Proponente, nmero de cdula de ciudadana o NIT.

Garanta de Seriedad de la oferta Lectura del valor total de la propuesta Solicitudes de retiro de propuestas, si las hubiere Observaciones a que haya lugarDe conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Artculo 30, en caso de que se estime necesario, el Municipio de Santa Rosa del Sur, podr prorrogar el plazo de presentacin de las ofertas, antes de su vencimiento, por un trmino no superior a la mitad del inicialmente fijado.Las propuestas presentadas en forma extempornea no sern tenidas en cuenta para la evaluacin y posterior adjudicacin.

3.8.PLAZO DE EJECUCIN DE LAS OBRASEl plazo mximo para la ejecucin de la obra es de Setenta y Cinco (75) das calendarios, contados a partir de la firma del acta de iniciacin. La propuesta presentada con plazo mayor al propuesto, definido en el Pliego de Condiciones no ser objeto de evaluacin y por lo tanto ser rechazada.

3.9 PROPUESTAS CONJUNTASCuando se acrediten la conformacin de consorcios o uniones temporales: deber anexarse a la propuesta una carta a manera de informacin, en la que conste que la persona que aparece como firmante de la propuesta, representa vlidamente a todos los integrantes del consorcio o de la unin temporal. Para tales efectos deben acreditarse las facultades del apoderado mediante el otorgamiento de un poder el cual debe estar firmado y presentado personalmente ante notario pblico por cada uno de los integrantes del consorcio o unin temporal, ya sean personas jurdicas o naturales.

Reglas Generales: Los proponentes debern indicar si su participacin, si es a ttulo de consorcio o de unin temporal, sealando los trminos y extensin de participacin en la propuesta y en su ejecucin, los cuales no podrn ser modificados sin el consentimiento previo del Municipio de Santa Rosa del Sur

Los integrantes del consorcio o miembros de una unin temporal, deben sealar las reglas bsicas que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad para el caso de la unin temporal, estableciendo los trminos de extensin (Actividades y Porcentaje) de la participacin en la propuesta y en su ejecucin para cada uno de los integrantes.

Se deber designar un representante del consorcio o de la unin temporal, el cual no podr ser reemplazado sin la autorizacin expresa y escrita de cada uno de los integrantes que la conforman.

Ningn integrante del consorcio o de la unin temporal, podr formar parte de otras propuestas que participen en la presente seleccin, ni formular propuesta independiente.

Uno de los integrantes del consorcio o de la unin temporal deber ser el miembro lder y tener como mnimo el 60% de la participacin. La no presentacin del documento de constitucin del consorcio o de la unin temporal o el incumplimiento de los requisitos establecidos para este tipo de participantes, dar lugar a que la propuesta se declare no admisible.

Regulacin para consorcio: Podr formularse una propuesta por dos (2) o ms personas en forma conjunta, bajo la modalidad del consorcio, tendiente a obtener la adjudicacin, celebracin y ejecucin del contrato, quienes respondern solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, en cuyo caso las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta afectarn a todos los miembros del consorcio.

Los proponentes que oferten bajo esta modalidad de asociacin, debern designar la persona que los represente para todos los efectos legales, e indicar las reglas bsicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio, as como de sus responsabilidades y debern presentar la informacin atinente al consorcio de manera clara y precisa.

Regulacin para la unin temporal: Podr formularse una oferta conjunta entre dos (2) o ms personas, bajo la modalidad de unin temporal, para la adjudicacin, celebracin y ejecucin del contrato, quienes respondern solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato en caso de resultar adjudicatarios, se impondrn de acuerdo con la participacin en la ejecucin de cada uno de los miembros de la unin temporal.

Los proponentes que oferten bajo esta modalidad de asociacin, debern designar la persona que los represente para todos los efectos legales, e indicar las reglas bsicas que regulen las relaciones entre los miembros de la unin temporal, as como de sus responsabilidades. De igual manera, debern sealar los trminos y extensin de su participacin en la propuesta y en su ejecucin. Dichos trminos no podrn ser modificados sin el consentimiento previo del Municipio de Santa Rosa del Sur, si no lo hicieren habr lugar al rechazo de la propuesta, debiendo presentar toda la informacin atinente a la unin en forma clara y precisa.

3.10 DURACIN DE LAS SOCIEDADES, CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALESLas personas jurdicas deben tener una duracin mnima igual al plazo de ejecucin del contrato y un (1) ao ms. La duracin del consorcio o la unin temporal, as como las de sus sociedades integrantes, no podr ser inferior al plazo del contrato de obra y un (1) ao ms.

3.11 FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES, DE LAS SOCIEDADES, CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES.Cuando el representante legal del proponente tenga limitaciones estatutarias para formular propuesta o contratar, que impliquen la autorizacin previa de algn rgano societario, deber al momento de presentar al propuesta una copia o extracto de la decisin del referido organismo que lo autoriza para la presentacin de la propuesta y la celebracin del respectivo contrato, en caso de serle adjudicado, certificada por el secretario del citado organismo. En el caso de los consorcios o uniones temporales, la propuesta debe estar firmada por el representante legal de cada una de las personas que lo integran, a menos que se establezca un representante o mandatario comn que los represente vlidamente, expresamente facultado para el efecto. Esta persona, apoderado especial o mandatario, ser el representante ante El Municipio de Santa Rosa del Sur, para todos los efectos del contrato que llegar a celebrarse.

3.12 PODERESSe deber presentar el (los) poder (es) de representantes o apoderados, que le autorice a la presentacin de la propuesta, si a ello hubiere lugar, con la respectiva nota de presentacin personal ante notario pblico.

3.13 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADESLos proponentes debern no estar incursos en las inhabilidades o incompatibilidades consagradas en la Constitucin Poltica, en la Ley y dems normas vigentes.El proponente deber diligenciar el formato 12.4. REQUISITOS Y DOCUMENTOS

VERIFICACIN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MNIMOSPara participar en este proceso de Seleccin abreviada de menor cuanta los proponentes debern allegar documentos de carcter jurdico, financiero y tcnico

Estos documentos por disposicin del artculo 5 de la Ley 1150 de 2007 no son susceptibles de ponderacin, pero su verificacin de cumplimiento es requisito habilitante para determinar si la propuesta es HABILITADA o NO HABILITADA.

Este examen consiste en efectuar una verificacin de cumplimiento de los requisitos jurdicos, financieros y tcnicos.

El Municipio de Santa Rosa del Sur verificar el cumplimiento de los requisitos mnimos exigidos segn los criterios enunciados a continuacin y conforme a lo dispuesto en el decreto 1082 de 2015, y se determinar cules propuestas se ajustan esencialmente a los documentos de la Seleccin abreviada de menor cuanta y a las condiciones jurdicas, tcnicas y financieras exigidas en el Pliego de Condiciones Definitivo.Para declarar que una propuesta es hbil jurdica, financiera y tcnicamente, deber cumplir con los requisitos mnimos exigidos en el Pliego de Condiciones, de lo contrario la propuesta ser declarada No Hbil y no pasar a la siguiente fase.CriterioCalificacin

HabilitadaNo habilitada

Capacidad Jurdica

Capacidad financiera

Capacidad residual o de contratacin

Capacidad organizacional

Experiencia general

Experiencia acreditada

Experiencia del personal profesional propuesto

4.1CAPACIDAD JURIDICAEl estudio jurdico de las propuestas, no tiene ponderacin alguna; se efecta con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos mnimos legales del proponente e indica si la propuesta es HABILITADA o NO HABILITADA.

Adems de los requisitos de elegibilidad para participar, se requiere no estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la Ley 80 de 1993 y dems normas complementarias.

Cada proponente deber anexar los siguientes documentos:

a) Carta de presentacin de la propuesta: De acuerdo con el modelo suministrado en el formulario 1 del Pliego de Condiciones Definitivo, firmado por el proponente. En caso de ser una persona jurdica deber estar firmada por el representante legal. En el caso de los consorcios o uniones temporales, la propuesta debe estar firmada por el representante legal de cada una de las personas que lo integran, a menos que se establezca un representante o mandatario comn que los represente vlidamente, expresamente facultado para el efecto. Esta persona, apoderado especial o mandatario, ser el representante ante El Municipio de Santa Rosa del Sur, para todos los efectos del contrato que llegare a celebrarse.

El incumplimiento en la no presentacin de la carta o la no -suscripcin de la misma por parte del proponente o del representante legal o apoderado de la persona jurdica, o proponente asociativo, debidamente facultado en los trminos de ley, dar lugar a que la propuesta sea evaluada como no admisible. En esta carta el proponente deber manifestar bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la Constitucin Poltica Colombiana y en la Ley.

b) Carta de informacin de consorcios o uniones temporales: Se diligenciar de acuerdo con los modelos suministrados en el formulario 2 o 3 del Pliego de Condiciones Definitivo, slo cuando el proponente sea un consorcio o unin temporal, teniendo en cuenta lo siguiente:

En caso que el proponente sea un consorcio o unin temporal deber indicar el porcentaje de participacin de cada uno de sus integrantes, los cuales no podrn ser modificados sin el consentimiento previo del Municipio de Santa Rosa del Sur.

Los integrantes del consorcio o de la unin temporal respondern solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato; debern designar a un representante del consorcio o unin temporal.

c) Certificado de existencia y representacin legalEl certificado no podr ser anterior a treinta (30) das calendario de la fecha de cierre de la Seleccin abreviada de menor cuanta y en el mismo acreditar que la duracin de la sociedad no ser inferior al plazo de ejecucin del contrato y un (1) ao ms. En el evento en que el representante legal tenga alguna limitacin para contratar deber anexar la autorizacin del rgano competente (junta de socios, junta directiva, asamblea general) acorde a lo determinado para tal fin en para comprometer a la sociedad en la presentacin de propuestas y en la firma del posible contrato que se derive de la presente Seleccin abreviada de menor cuanta.

La no presentacin del certificado de existencia y representacin legal, la ausencia de las autorizaciones que de conformidad con los estatutos sociales se requieran para representar y comprometer vlidamente a la persona jurdica, o la incapacidad legal de la misma para desarrollar el objeto del contrato a celebrar, o si la vigencia de la persona jurdica es inferior a la exigida en los trminos de referencia dar lugar a que la propuesta se declare no admisible.

d) Certificado de Inscripcin en el Registro nico de Proponentes RUPLas personas naturales o jurdicas o cada uno de los integrantes de Consorcio o Unin Temporal debern estar inscritos, calificados y clasificados en el Registro nico de Proponentes (RUP) de la Cmara de Comercio.

La inscripcin debe estar vigente y el certificado deber haber sido expedido con fecha no mayor a treinta (30) das calendario anteriores a la fecha de cierre de la Seleccin abreviada de menor cuanta.

La obra pblica objeto del presente Proceso de Contratacin est codificada en el Clasificador de Bienes y servicios, en los siguientes trminos:SEGMENTOFAMILIACLASEPRODUCTO

721214Servicios de construccin de edificios pblicos especializados

e) Documento cumplimiento artculo 50 de la ley 789 de 2002Con el objeto de dar cumplimiento al artculo 50 de la Ley 789 de 2002, el proponente cuando sea una persona jurdica deber acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacin Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Dicha acreditacin se har mediante certificacin expresa suscrita por el Revisor Fiscal o por su Representante legal si de acuerdo a las normas vigentes no est obligado a ello.

f) Certificado de antecedentes Judiciales.(SERN VERIFICADOS POR LA ENTIDAD)g) Certificado de antecedentes disciplinarios

(SERN VERIFICADOS POR LA ENTIDAD)h) Certificado de antecedentes fiscales.(SERN VERIFICADOS POR LA ENTIDAD)Los elementos sealados como sujetos de verificacin por la entidad, sern verificados por el Municipio de Santa Rosa del sur Bolvar, conforme a la Ley 962 de 2005, la Ley 1238 de 2008, la circular 5 de 2008 y el Decreto 019 de 2012.i) Garanta de seriedad de la propuesta.La oferta deber acompaarse de una garanta bancaria o de una pliza otorgada por una compaa de seguros legalmente establecida en Colombia, con el fin de asegurar la firma y perfeccionamiento del contrato por parte del proponente favorecido con la adjudicacin, de conformidad con lo establecido en el Artculo 25, numeral 19 de la Ley 80 de 1993, y decreto reglamentario 679/94, la cual contendr:

Asegurado / Beneficiario: Municipio de Santa Rosa del Sur / Municipio de Santa Rosa del Sur.

Cuanta: DIEZ POR CIENTO (10%) del valor de la propuesta.

Vigencia: Noventa (90) das calendario, contados a partir de la fecha de cierre del plazo de la presente Seleccin abreviada de menor cuanta.

Tomador / Afianzado: si el proponente es una persona jurdica, la pliza o garantadeber tomarse con el nombre o razn social que figura en el Certificado de Existencia y Representacin Legal expedido por la Cmara de Comercio respectiva, y no slo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podr denominarse de esa manera. Cuando la propuesta se presente en consorcio o unin temporal, la pliza deber tomarse a nombre de sus integrantes, y no a nombre de los representantes legales.

El Municipio de Santa Rosa del Sur har efectiva la totalidad de la garanta, a ttulo de indemnizacin por perjuicios, en los siguientes casos: Cuando un proponente solicitare el retiro de su oferta despus de la fecha de cierre del plazo de la presente Seleccin abreviada de menor cuanta, salvo en los casos de inhabilidad o incompatibilidad sobreviviente.

Cuando el proponente favorecido con la adjudicacin no procediere a cumplir con los requisitos para el perfeccionamiento y ejecucin del contrato.

La garanta de seriedad de las ofertas no aceptadas sern devueltas, si son solicitadas por escrito al Municipio de Santa Rosa del Sur, una vez haya sido perfeccionado el contrato por el oferente favorecido.

i) Fotocopia Legible de RUT.

El proponente, sea persona natural o jurdica y cada uno de los integrantes del consorcio o la unin temporal, deber tener inscripcin actualizada y vigente en el Registro nico Tributario expedido por la DIAN.j) Relacin de tems, cantidades de obra y precios.

El proponente diligenciar el formulario 7. En ningn caso se podr modificar, suprimir o en todo caso, alterar los tems de obra, sus unidades y cantidades, toda vez que dicha informacin se requiere para la comparacin de las propuestas; si esto sucede la propuesta ser rechazada.

En el evento que el proponente no consigne el valor del precio unitario de un tem o cambie las cantidades dadas por el municipio, se considerar como no ofrecido el tem, por lo tanto, la propuesta ser rechazada.

Todos los valores que se indiquen en la propuesta debern estar expresados en moneda legal colombiana. El proponente debe indicar en forma explcita y clara el valor neto y dems impuestos que se causen.(La no presentacin del formulario 7 Relacin de tems, cantidades de obra y precios, en la forma aqu establecida, ser causal de rechazo de la propuesta).k) Anlisis de precios unitarios.Para habilitar la oferta, el Proponente deber diligenciar el formulario 8 de anlisis de precios unitarios (APU) de cada uno de los tem relacionados en el formulario 7.

La informacin requerida para su clculo servir al Proponente como elemento para determinar el valor de su propuesta y a la entidad como elemento para determinar el precio real de la oferta y la no presentacin de una propuesta con precio artificialmente bajo; debido a ello se ha considerado necesario que se incluyan dentro de la oferta los anlisis de precios unitarios (APU).

El valor expresado para cada tem deber reflejar la totalidad de las caractersticas solicitadas en las especificaciones tcnicas. En el evento que el precio unitario de algn tem sea cero deber consignarse este valor en el respectivo formulario. Por ningn motivo se debern dejar los espacios correspondientes al valor del tem y al valor parcial del mismo en blanco.

En la preparacin de las ofertas, el Proponente deber incluir en sus precios unitarios todos los impuestos, derechos y otros cargos que se le causaren por concepto de la ejecucin del contrato, a excepcin del A.I.U. correspondiente que figurar al final del formulario de cantidades aproximadas de obra y precios. Todos los costos directos o indirectos se entendern incluidos en el precio total de cada tem y por ende en la oferta.

El Proponente por lo tanto deber consignar todos los precios unitarios que corresponder con las sumas globales y precios totales reflejados para la obra en el Formulario de Cantidades aproximadas de Obra y Precios de la Propuesta.

El oferente deber tener en cuenta como mnimo al momento de elaborar los Anlisis de precios Unitarios (APU), lo siguiente:

MaterialesSe revisar que el proponente haya incluido los materiales ms representativos en el cuadro de Anlisis de Precio Unitario, teniendo en cuenta lo establecido en las Especificaciones Tcnicas de construccin. La exclusin de un material imprescindible en la ejecucin de una actividad generar la correccin por parte del oferente.

Equipos y/o HerramientasSe revisar que el proponente haya incluido los Equipos y/o Herramientas necesarias para la ejecucin de una actividad, teniendo en cuenta lo establecido en las Especificaciones Tcnicas de construccin. Excluir Equipos y/o herramientas imprescindibles para la ejecucin de una actividad generar la correccin por parte del oferente.

Mano de ObraSe revisar que todos los unitarios contengan la Mano de Obra necesaria para ejecutar una actividad, teniendo en cuenta lo establecido en las Especificaciones Tcnicas de construccin. Excluir Mano de obra imprescindible para la ejecucin de la actividad generar la correccin por parte del oferente.

Rendimientos: Se debe tener en cuenta el plazo mximo estipulado para entrega de la obra. Se consideran discrecionales de cada proponente.

Transporte y otrosEl proponente deber tener en cuenta el transporte de los materiales. La Unidad de medida y los pagos sern hechos con base en los procedimientos para Medidas y Pagos establecidos en las Especificaciones Tcnicas para cada uno de los tems.

Si en la elaboracin de los anlisis de precios unitarios (APU), el oferente no demuestra claramente el cumplimiento de lo descrito anteriormente, ser requerido por parte de la entidad para que subsane la incongruencia, teniendo en cuenta que en el caso de correccin de algn tem, por un faltante en lo relacionado con materiales, Equipos y/o herramientas o Mano de obra, el requerido deber ajustar el tem correspondiente, observando los precios del mercado. Si no se presentan la totalidad de los documentos solicitados con la informacin corregida, dentro del trmino de subsanabilidad otorgado para tal efecto, dicha oferta no ser habilitada y la misma no se considerar dentro de la ponderacin.

(La no presentacin del formulario 8 Anlisis de Precios Unitarios de cada uno de los tems del formulario 7, en la forma aqu establecida, ser causal de rechazo de la propuesta)

l) Relacin de Equipos.El proponente deber ofrecer como mnimo el siguiente equipo, relacionado en el formulario 6 Lista de equipo, pero en el momento de ejecutar la obra, si es el caso, tiene la obligacin de emplear un mayor nmero de equipos para ejecutar la totalidad de las obras dentro del periodo previsto para la ejecucin del proyecto. Para que sea reconocida la presencia de cualquier equipo en el sitio de la obra, este deber estar en perfectas condiciones de operacin y realizando labores inherentes al proyecto debidamente aprobadas por el interventor, de otra manera, se asumir que el contratista no cuenta con el equipo, lo que dar a las sanciones del caso. Acreditar disponibilidad de la maquinaria. El equipo requerido ser el siguiente: (1) MEZCLADORA, CON CAPACIDAD DE (1) BULTO

(1) VIBROCOMPACTADOR

El proponente deber garantizar el sostenimiento de todo el equipo ofrecido en cada uno de los frentes de trabajo de la obra cada vez que se requieran, as como el correcto funcionamiento de cada uno de ellos para dar cumplimiento al objeto del contrato.

Es responsabilidad del proponente los riesgos, el transporte y la permanencia de los equipos y el personal en los sitios de trabajo durante el tiempo en que se ejecuten las obras objeto de esta Seleccin abreviada de menor cuanta.La aceptacin por parte del contratante, de la relacin de equipo presentado en la propuesta, obliga al contratista a tenerlos a disposicin y no exime al contratista de la obligacin de suministrar oportunamente los equipos adicionales necesarios y adecuados, en capacidad y caractersticas, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones tcnicas de la obra.

4.2 CAPACIDAD FINANCIERA.

Las personas naturales o jurdicas debern tener a la fecha del cierre del plazo del presente proceso una capacidad financiera con corte a 31 de Diciembre de 2014, inscrita en el REGISTRO UNICO DE PROPONENTES, de la Cmara de Comercio, con fundamento en lo dispuesto en el artculo 6 de la ley 1150 de 2007 Numeral 3; En dicho registro constar la informacin relacionada con la experiencia, capacidad jurdica, financiera y de organizacin del proponente y su clasificacin.El proponente deber acreditar lo siguiente para que su oferta sea considerada HBIL:

Para que la propuesta sea considerada como hbil, la entidad exige que se cumpla con los siguientes requisitos en relacin con los indicadores financieros:

DescripcinCondicionalPuntaje

Constructor

ndice de LiquidezMayor o igual1

ndice de EndeudamientoMenor o igual0.59

Razn de cobertura de interesesMayor o igual30

Capital de trabajoMayor o igual80 smlmv

La propuesta debe cumplir con los valores anotados anteriormente en todos los conceptos antes descritos para ser considerada HBILITADA, si no cumple con cualquiera de estos conceptos se considerar NO HBILITADA. Para el caso de consorcio y uniones temporales, cada uno de sus integrantes deber aportar de acuerdo con su porcentaje de participacin y el resultado de la sumas de las capacidades financieras de los integrantes deber ser igual o superior con la capacidad financiera exigida.4.3. CAPACIDAD RESIDUAL

De conformidad con el artculo 2.2.1.1.1.6.4. del Decreto 1082 de 2.015, el proponente debe acreditar una Capacidad Residual o K de Contratacin, igual o superior a: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/TE ($ 39.969.485) Incluido AIU.El proponente en un Proceso de Contratacin de una obra pblica debe presentar la siguiente informacin para acreditar su Capacidad Residual:

La lista de los Contratos en Ejecucin suscritos con Entidades Estatales y con entidadesprivadas para ejecutar obras civiles, as como el valor y plazo de tales contratos, incluyendolos contratos de concesin y los contratos de obra suscritos con concesionarios. La lista de los Contratos en Ejecucin, suscritos por sociedades, consorcios o unionestemporales, en los cuales el proponente tenga participacin, con Entidades Estatales y conentidades privadas para ejecutar obras civiles, as como el valor y plazo de tales contratos,incluyendo los contratos de concesin y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

Los estados financieros auditados de los ltimos dos (2) aos, suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal, si est obligado a tenerlo, o el auditor o contador sino est obligado a tener revisor fiscal, que deben tener el estado de resultados y el balancegeneral. Si el interesado tiene menos de dos (2) aos de constituido, los estados financierosdeben cubrir el trmino desde la fecha de su constitucin hasta la fecha de corte mensualinmediatamente anterior a la presentacin de los mismos.Para acreditar la capacidad tcnica ( CT ) el proponente debe diligenciar el formulario 134.4 CAPCIDAD ORGANIZACIONAL

Para que el oferente sea considerado HBIL en este criterio de verificacin, deber cumplir con los siguientes requisitos:

INDICADORCONDICIONALPARAMETRO

Rentabilidad sobre patrimonioMayor o igual a0.10

Rentabilidad sobre activosMayor o igual a0.03

La propuesta debe cumplir con los valores anotados anteriormente en todos los conceptos antes descritos para ser considerada HBILITADA, si no cumple con cualquiera de estos conceptos se considerar NO HBILITADA.

Para el caso de consorcio y uniones temporales, cada uno de sus integrantes deber aportar de acuerdo con su porcentaje de participacin y el resultado de la sumas de las capacidades organizacionales de los integrantes deber ser igual o superior con la capacidad financiera exigida4.5 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Las propuestas sern evaluadas teniendo en cuenta los criterios que se enumeran a continuacin:

CRITERIOCALIFICACION

EXPERIENCIA GENERALHbil / No Hbil

EXPERIENCIA ACREDITADAHbil / No Hbil

EXPERIENCIA PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTOHbil / No Hbil

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE: (Habilitante / No Habilitante)

Si el proponente es persona natural debe acreditar su calidad de INGENIERO CIVIL y/o ARQUITECTO con un mnimo de cinco (5) aos de experiencia.

Si el proponente es persona jurdica debe acreditar su antigedad con un mnimo de Tres (03) aos de experiencia.Si no cumple con estos requisitos se calificar NO HBIL; En el caso de contratos ejecutados bajo la modalidad de consorcios o uniones temporales, cada miembro deber cumplir con el requisito anterior.

EXPERIENCIA ACREDITADA.

Las personas naturales o jurdicas debern tener a la fecha del cierre del plazo del presente proceso una experiencia acreditada como constructor inscrita en el REGISTRO UNICO DE PROPONENTES, de la Cmara de Comercio, con fundamento en lo dispuesto en el artculo 6 de la ley 1150 de 2007 Numeral 3, en la ejecucin de mnimo Un (01) contrato suscrito, ejecutado, liquidado, cuyo valor deber ser igual o superior al presupuesto oficial, expresado en salarios mnimos legales mensuales vigentes y que se encuentre codificado en el Clasificador de bienes y servicios de la siguiente manera:SEGMENTOFAMILIACLASEPRODUCTO

721214Servicios de construccin de edificios pblicos especializados

Si no cumple con estos requisitos se calificar NO HBILITADA; En el caso de contratos ejecutados bajo la modalidad de consorcios o uniones temporales, cada miembro deber cumplir con el requisito anterior.EXPERIENCIA PERSONAL PROFESIONAL

Cada proponente deber ofrecer como mnimo el personal profesional que se relaciona a continuacin, con las calidades y experiencia que se establece a continuacin:

La no presentacin de la totalidad del equipo mnimo de apoyo, o el no cumplimiento del perfil exigido de alguno de ellos, har que la propuesta sea evaluada como NO HABILITADA, lo que la inhabilitar para seguir siendo evaluada.

Perfiles para el personal propuesto como grupo mnimo de apoyo:CARGODESCRIPCIN

Residente de obra Ingeniero Civil y/o Arquitecto con una experiencia profesional mnimo de Dos (02) aos.

De cada uno de los profesionales o tcnicos propuestos se deber presentar:

-Carta de intencin y disposicin de participacin en este proyecto

-Fotocopia de la matrcula profesional

-Certificado de vigencia de la matrcula expedido por el COPNIA o entidad u organismo competente

-Fotocopia de la cdula de ciudadana

-Adems de los documentos anteriores debe adjuntar certificaciones que acrediten la experiencia: nombre de la entidad contratante y del contratista, fecha de inicio, fecha de terminacin. Los certificados debern contener en forma explcita la informacin sobre la experiencia solicitada.

El proponente deber mantener el profesional ofrecido como Profesional Residente durante el tiempo de ejecucin del contrato con disponibilidad de tiempo completo; no obstante, si por circunstancias de fuerza mayor se requiere cambiarlo, ste deber ser reemplazado por otro de igual o mayor experiencia, previa aprobacin por parte del Municipio.

La idoneidad profesional se demostrar con copia de los ttulos obtenidos. Si algn ttulo fue obtenido en una Universidad en el Exterior deber presentarse copia de la Resolucin expedida por el ICFES mediante el cual se homologa el ttulo en el territorio nacional.

El proponente diligenciara el formulario 4 Experiencia especifica del personal profesional propuesto y anexar las respectivas certificaciones de obras y la fotocopia de la tarjeta o matricula profesional de cada uno de los profesionales ofrecidos, Adicionalmente deber diligenciar el formulario 5 Carta de compromiso personal profesional propuesto, al que anexara fotocopia de la matricula profesional, de los diplomas y de las certificaciones laborales de cada uno de los profesionales propuestos.

4.7 REGLA DE SUBSANABILIDAD.De conformidad con la normatividad vigente, en todo proceso de seleccin de contratistas primar lo sustancial sobre lo formal, en consecuencia no podr rechazarse ofertas por ausencia de requisitos o falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan factores de escogencia establecidos por la entidad en los pliegos de condiciones.

Para subsanar la falta de requisitos o documentos el Municipio de Santa Rosa del Sur, da un plazo por igual a todos los proponentes segn lo establecido en el cronograma del presente proceso.

En ningn caso la entidad podr permitir que se subsanen asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta, ni se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

CAPITULO VEVALUACIN DE LAS PROPUESTAS 5.1 CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO

La informacin relativa al anlisis, aclaracin, evaluacin y comparacin de las Propuestas y las recomendaciones para la adjudicacin del contrato no podrn ser reveladas a los proponentes ni a otra persona que no participe en dicho proceso, hasta que el comit evaluador conformado por el Municipio de Santa Rosa del Sur traslade los informes de evaluacin de las propuestas a la Secretaria del despacho del Alcalde Municipio de Santa Rosa del Sur y se publique en la respectiva pgina web, para que dentro del mismo trmino presenten las observaciones correspondientes, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones.

5.2 TERMINO PARA EL ANLISIS Y EVALUACIN DE LAS PROPUESTASEl Municipio de Santa Rosa del Sur evaluar las propuestas dentro de lo establecido en cronograma del presente proceso de Seleccin abreviada de menor cuanta.

5.3 EVALUACIN DE LAS PROPUESTASLas propuestas declaradas hbiles en la primera fase de evaluacin sern evaluadas econmicamente mediante la aplicacin de la frmula de la media aritmtica. La evaluacin de las propuestas y asignacin de puntos se har de la siguiente forma:

5.3.1. Evaluacin del factor econmico (1000 puntos)

Antes de realizar la ponderacin, el Municipio revisar el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios, anexado por el oferente al momento de presentar la propuesta. Sin perjuicio de la facultad del Municipio, ser de responsabilidad exclusiva del Proponente los errores, las omisiones en que incurra al indicar los precios unitarios y/o totales de la oferta, debiendo asumir los mayores costos o prdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.

Cada uno de los tems de obra descritos en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios, que elabor el proponente deber concordar con los precios unitarios y con las especificaciones tcnicas contenidas en el presente pliego de condiciones.

El formulario de cantidades aproximadas de obra y precios deber tramitarse correctamente en su totalidad de acuerdo con el formato correspondiente incluido en el formulario de la propuesta. Dicho formulario, entregado por el Municipio no podr ser modificado, ya que de hacerlo la oferta ser declarada no admisible y por lo tanto ser rechazada del proceso de seleccin y eventual adjudicacin.

El Municipio podr tener en cuenta la propuesta cuyo formulario de cantidades de obra y precios presente deficiencias que se puedan corregir con la aplicacin de los siguientes criterios y procedimientos: Cuando haya discrepancia entre los valores totales y los precios unitarios, regirn estos ltimos para corregir los totales Cuando se omita consignar el valor total de un tem, pero aparezca el precio unitario, aquel se deducir multiplicando la cantidad de obra por el precio unitario correspondiente Cuando se omita consignar el precio unitario de un tem, pero aparezca el valor total del tem, el precio unitario se calcular dividiendo el valor total del tem por la cantidad de obra Cuando se omita consignar el valor total del tem y el precio unitario, la oferta ser rechazada En el caso de discrepancia entre los datos consignados en el original y los de la copia, primarn los datos del original Cuando existan errores aritmticos en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios, el resultado total corregido ser el que se tenga en cuenta para el anlisis y comparacin de propuestas y para su eventual adjudicacinPara los casos cuyas deficiencias no sean susceptibles de subsanarse mediante la aplicacin de los anteriores parmetros, se entender que la oferta es incompleta y en tal virtud ser declarada no admisible y por lo tanto ser rechazada del proceso de seleccin y eventual adjudicacin.

Las cantidades de obra anotadas en el formulario de cantidades de obra y precios son aproximadas y se usarn para comparar las propuestas. Por lo tanto, dichas cantidades no son en ningn caso una certificacin del Municipio, implcita o expresa, de lo que sern en realidad las cantidades requeridas para la construccin de la obra. El Municipio no aceptar reclamos, directos o indirectos cuando haya diferencia por exceso o defecto de dichas cantidades o en el caso de que durante el desarrollo del contrato decida suprimir cualquiera de los tems.

La fijacin de los precios de la propuesta se deber hacer de acuerdo con lo estipulado en los presentes pliegos. La omisin del formulario generar el rechazo de la propuesta.

El mximo puntaje a otorgar, por este concepto, es de mil (1000) puntos y se tendrn en cuenta las ofertas declaradas como admisibles. Para el clculo del puntaje se tendr en cuenta el siguiente procedimiento:

1. Tomando como referencia el presupuesto oficial, solo son admisibles las cotizaciones corregidas cuyo valor no superen el presupuesto oficial y se encuentre dentro del rango comprendido entre un 5% por debajo del presupuesto oficial.

2. Se determina la media aritmtica de las cotizaciones corregidas, incluyendo una (1) sola vez el presupuesto oficial.

3. La cotizacin que en valor est ms cercana, por debajo, a la media aritmtica calculada segn el numeral anterior ser considerada la ms favorable para la entidad y por lo tanto obtendr el mximo puntaje de 1000 puntos.

4. La frmula para obtener los puntajes de las dems ofertas ser la siguiente:

P = 1000 * (Vomp - |Vomp Vo |) / Vomp.

Dnde:Vomp: Valor de la oferta que obtiene mximo puntaje

Vo: Valor de la oferta a evaluar

DescripcinPuntos

Factor econmico1000

Total Puntos1000

5.4 TERMINO PARA FORMULAR LAS OBSERVACIONES A LOS INFORMES DE EVALUACIN DE LAS PROPUESTAS

El informe de evaluacin de las propuestas permanecer en el lugar, fecha y hora indicadas en el cronograma del presente proceso de Seleccin abreviada de menor cuanta, con el fin de que los proponentes lo conozcan y para que puedan presentar las observaciones que estimen pertinentes, las cuales debern ser radicadas en la oficina de ventanilla nica del Municipio de Santa Rosa del Sur, dentro del trmino indicado.

Las observaciones presentadas fuera del plazo sealado en este numeral, no se considerarn. Las observaciones presentadas en el tiempo sealado, sern resueltas por la Entidad en el trmino sealado en el cronograma del proceso.

Todos los documentos de una propuesta podrn ser solicitados mediante comunicacin escrita dirigida a la Secretaria de Infraestructura y la respuesta a esta solicitud se har dentro de lo establecido en el cronograma.

5.5 CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA

El Municipio de Santa Rosa del Sur rechazar las ofertas, y por ende no sern tenidas en cuenta para la evaluacin, en los siguientes casos:

La presentacin de varias propuestas por el mismo oferente dentro del mismo proceso, por s o por interpuesta persona (en consorcio, en unin temporal o individualmente).

Cuando el proponente o alguno de los miembros del consorcio o de la unin temporal se encuentre incurso en algunas de las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades de conformidad con lo dispuesto en el artculo 8 de la Ley 80 de 1993 y dems disposiciones constitucionales y legales vigentes aplicables.

Cuando la oferta se presente en forma extempornea o en un lugar distinto al sealado en el Pliego de Condiciones. El proponente deber presentarse a la secretara de infraestructura del Municipio previendo la demora que se pueda presentar. En ningn caso el Municipio se har responsable del retraso en la entrada de algn proponente, por lo que es de nica y exclusiva responsabilidad de este, disponer del tiempo necesario para la asistencia oportuna a la diligencia del cierre del presente proceso.

Cuando el Municipio descubra o compruebe falta de veracidad en la documentacin presentada para esta convocatoria pblica.

Cuando en la propuesta se encuentre informacin o documentos que contengan datos tergiversados, alterados o tendientes a inducir en error al Municipio.

Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenido correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluacin o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente a los proponentes.

Cuando el objeto principal de la persona jurdica no guarde relacin directa con el objeto contractual.

Cuando se compruebe confabulacin entre los proponentes que altere la aplicacin del principio de seleccin objetiva.

Cuando se presente la propuesta en forma subsidiaria al cumplimiento de cualquier condicin o modalidad.

Cuando el proponente o alguno de los integrantes del consorcio o unin temporal se encuentre incurso en alguna de las causales de disolucin y/o liquidacin de sociedades.

Cuando se supere el presupuesto oficial estimado o el valor ofrecido est por debajo del 95% de este. Cuando el proponente no oferte el tem en su totalidad.

Cuando el proponente o alguno de los integrantes del consorcio o unin temporal se encuentre reportado en el Boletn de responsables fiscales que expide la Contralora General de la Repblica

Cuando el proponente habiendo sido requerido por El Municipio para aportar documentos o informacin conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones, no los allegue conforme a sus exigencias y/o dentro del trmino fijado para el efecto, en la respectiva comunicacin o en el Pliego de Condiciones.

Cuando no se acredite la experiencia exigida en el Pliego de Condiciones.

Cuando los tems ofertados no correspondan exactamente a la descripcin tcnica exigida en el Pliego de Condiciones.

Cuando no se anexe a la propuesta La Garanta de Seriedad de la Propuesta.5.6 DESEMPATES

En caso de presentarse un empate el Alcalde, o quien delegue para el efecto escoger la propuesta que ofrezca el menor valor, y si aun as persiste el empate el Municipio de Santa Rosa del Sur, aplicar la siguiente regla:

1. Se preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

2. Se preferirn las ofertas presentadas por una MIPYME.

3. Se preferirn las ofertas presentadas por un Consorcio, Unin Temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (a) est conformado por al menos una MIPYME nacional que tenga una participacin de por lo menos el 25% ; (b) La MYPIME aporte mnimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada de la oferta; y (c) ni la MIPYME, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unin Temporal o promesa de sociedad futura.

4. Se preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nmina est en condicin de discapacidad en los trminos del presente numeral, debe tener una participacin de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unin Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mnimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

5. Se utilizar un mtodo aleatorio para seleccionar el oferente, mtodo que deber haber sido previsto en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratacin.

De persistir el empate, sorteara mediante balotas entre ellos, y el que salga favorecido se le adjudicar el contrato.

5.7 DE CUANDO SE DECLARA DESIERTA LA SELECCIN ABREVIADAEl Municipio de Santa Rosa del Sur podr declarar desierta la Seleccin abreviada de menor cuanta dentro del trmino previsto para la adjudicacin, cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la propuesta ms favorable para la entidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 18 del Artculo 25 de la Ley 80 de 1993, caso en el cual se proceder de acuerdo a lo establecido en el decreto 1082 de 2015.

5.8 DE LA ADJUDICACIN

Para efectos de la adjudicacin se tendr en cuenta lo siguiente:

La adjudicacin del contrato se llevar a cabo dentro de los tres (3) das hbiles siguientes a la fecha de vencimiento del trmino para la presentacin de las observaciones a los informes de evaluacin de las propuestas, cuyas respuestas sern publicadas en el SECOP en el plazo dado en el cronograma de la Seleccin pblica. Este plazo podr prorrogarse hasta un trmino no mayor a la mitad del inicialmente fijado.

De conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1.993 y el Decreto 1082 de 2.015, la adjudicacin se har por medio de resolucin motivada.La resolucin motivada de adjudicacin se notificar personalmente al proponente favorecido, en la forma y trminos establecidos en la Ley 80 de 1993, en concordancia con lo normado por el Cdigo Contencioso Administrativo y se comunicar a los no favorecidos, dentro de los cinco (5) das calendarios siguientes a dicha notificacin. El acto de adjudicacin es irrevocable y obliga al Municipio de Santa Rosa del Sury al proponente favorecido.5.9 PLAZO PARA FIRMA DEL CONTRATO Y CONSTITUCIN DE LAS GARANTAS

El Proponente favorecido deber suscribir el contrato dentro de los cinco (5) das siguientes a la notificacin de la Resolucin de adjudicacin.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro de los trminos indicados, quedar a favor del Municipio de Santa Rosa del Sur, en calidad de sancin, el valor de la garanta constituida para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de dicha garanta.

En ste evento, el Municipio de Santa Rosa del Sur mediante acto administrativo debidamente motivado, podr adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) das siguientes, al Proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad.

El contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecucin se requiere, por parte del Municipio de Santa Rosa del Sur, registr presupuestal expedido por la Oficina de Presupuesto, aprobacin, por el Municipio de Santa Rosa del Sur, de la garanta nica constituida por el contratista. As mismo, el contratista pagar el impuesto de timbre en la cuanta que seale la Ley dentro de los tres (3) das hbiles siguientes a la firma del contrato. La mora en su pago le causar el inters previsto en las normas legales vigentes.

El Proponente favorecido deber constituir la garanta nica dentro de los tres (3) das hbiles siguientes a la suscripcin del contrato.

5.10 OFERTA NICAEn caso de presentarse una sola propuesta y esta se encuentre ajustada a los requisitos mnimos jurdicos y tcnicos exigidos y su valor total, luego de la verificacin, se encuentre dentro de los rangos del presupuesto estimado y no incurra en ninguna causal de rechazo, esta propuesta ser la seleccionada

CAPITULO VICONDICIONES DEL CONTRATO6.1 OBJETO

CONSTRUCCIN DE UNA BATERIA SANITARIA EN LAS SIGUIENTES SEDES EDUCATIVAS: PATIO BONITO, LA FLORIDA, SAN JUAN DE RIO GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR.El contratista se obliga para con el Municipio de Santa Rosa del Sur a ejecutar los precios cotizados en la oferta, hasta su total terminacin y aceptacin final de los trabajos de la presente Seleccin abreviada de menor cuanta.

6.2 FUNCIONES DEL CONTRATISTA6.2.1 ADMINISTRATIVAS

El contratista tiene dentro de sus actividades, las que se mencionan a continuacin: Designar y contratar el equipo de trabajo de conformidad al Pliego de Condiciones Definitivo.

Coordinar la realizacin de reuniones peridicas de seguimiento de la ejecucin de la obra, en las cuales participarn obligatoriamente el contratista y el interventor.

Definir claramente las polticas, procedimientos, normas y atribuciones del personal de la obra.

Administrar la correspondencia y archivo de la obra.

Rendir informes peridicos sobre el estado general de la obra o cuando as lo requiera el interventor o la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Santa Rosa del Sur.

Dirigir y controlar las gestiones legales requeridas para cumplir con las disposiciones que afecten la obra.

6.2.2 TCNICAS

Mantener permanentemente al frente de las obras al ingeniero residente, quien tendr facultades suficientes para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo tcnico de la ejecucin de las obras. Dar estricto cumplimiento de las especificaciones tcnicas de las obras a realizar.

El contratista deber mantener en el sitio de las obras la bitcora, planos, programacin y registro fotogrfico actualizado de cada una de las actividades que realice en la ejecucin de la obra, est obligado a entregar el rcord de los planos de la obra, en la fecha de suscripcin del acta de recibo definitivo del contrato.

6.3 FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcin por las partes y con la expedicin del respectivo registro presupuestal por la oficina de presupuesto del Municipio de Santa Rosa del Sur. Para su ejecucin se requiere de la aprobacin, por parte del Municipio de Santa Rosa del Sur de la garanta nica de cumplimiento y del seguro de responsabilidad civil extracontractual constituidos por el contratista. La constitucin de la garanta y del seguro deber efectuarla el contratista dentro de los tres (3) das hbiles siguientes a la suscripcin del contrato.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato, quedar a favor del Municipio de Santa Rosa del Sur, en calidad de sancin, el valor del depsito o garanta constituidos para responder por la seriedad de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor del depsito o garanta.

En este evento, el Municipio de Santa Rosa del Sur, podr adjudicar el contrato dentro de los quince (15) das siguientes, al oferente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su oferta sea igualmente favorable para la entidad.

6.4 GARANTA NICAEl contratista se obliga a constituir, a favor del Municipio de Santa Rosa del Sur, una garanta nica, la cual podr consistir en una garanta bancaria o en una pliza de seguro, que cubra los siguientes amparos:AMPARO Y/O COBERTURAVALOR ASEGURADOVIGENCIA

Garanta de seriedad de la propuesta10% del valor de la propuestaNoventa (90) das contados a partir de la fecha de presentacin de la propuesta

De Buen Manejo y Correcta Inversin del Anticipo que le fuere entregado(100%) Cien por ciento del valor del anticipoPor el trmino del contrato y por cuatro (4) meses ms.

Cumplimiento10% del valor del contratoDuracin del contrato y cuatro (4) meses ms

De Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones5% del valor del contratoDuracin del contrato y tres (3) aos ms

Estabilidad de la obra10% del valor del contratoDuracin del contrato y cinco (5) aos ms

De responsabilidad civil extra contractual200 smmlvDuracin del contrato y cuatro (4) meses ms

6.5 PUBLICACIN DEL CONTRATO

La Alcalda Municipal de Santa Rosa del Sur Bolvar publicara todos los procedimientos y actos asociados a los procesos de contratacin salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva segn el decreto 1082 de 2015. Se har en el Sistema Electrnico para la Contratacin Pblica (SECOP) a travs del Portal nico de Contratacin, www.contratos.gov.co.

6.6 ORDEN DE INICIACIN

Mediante comunicacin escrita, el funcionario competente del Municipio de Santa Rosa del Sur, informar al contratista la fecha a partir de la cual debe iniciar la ejecucin de las obras, esta fecha deber estar dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes a la legalizacin del contrato.

6.7 INTERVENTORA DE LA OBRAEl MUNICIPIO de SANTA ROSA DEL SUR ejercer el control y vigilancia de la ejecucin de la obra a travs de un supervisor del contrato, labor que ser ejecutada por el Secretario de Infraestructura, quien tendr como funcin verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista.El supervisor ejercer, en nombre del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, un control integral sobre el proyecto, para lo cual podr, en cualquier momento, exigir al constructor la informacin que considere necesaria, as como la adopcin de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucin del contrato, las condiciones tcnicas, jurdicas o de otra ndole existentes al momento de la celebracin del contrato.El supervisor est facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones tcnicas, jurdicas o de otra ndole, el contratista solicite cambios o modificaciones.

As mismo, el supervisor est autorizado para ordenarle al contratista la correccin, en el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rpida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucin del contrato.6.8 FORMA DE PAGO

El valor del contrato se pagar de la siguiente manera:

a) Un primer desembolso a ttulo de anticipo, equivalente al Cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, pagadero dentro de los cinco (5) das calendario posteriores a la legalizacin del contrato. El valor entregado como anticipo ser amortizado en el acta final.

b) El valor restante del Cincuenta por ciento (50%) del contrato se pagar mediante actas de avance mensuales, previa presentacin de informe parcial, factura o cuenta de cobro.

Para cada uno de los pagos deber adjuntarse: Facturas y/o cuenta de cobro, Informe de supervisin

Certificacin donde conste el pago de la seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) del personal que presta sus servicios en la obra,

Certificacin de cumplimiento expedida por el Interventor y/o Supervisor del Contrato.6.9 IMPUESTOS

El Proponente deber asumir la totalidad de impuestos, estampillas y gravmenes del orden Nacional, Departamental y Municipal que genere la celebracin del contrato.6.10 LIMITE PARA LOS ERRORES ARITMETICOS

El lmite para los errores aritmticos ser del tres por ciento (3%), cualquier propuesta que supere el margen de error anteriormente establecido no ser tenida en cuenta.

6.11 PREVENCIN DE ACCIDENTES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PLANES DE CONTINGENCIA

El contratista en todo momento tomar todas las precauciones necesarias tanto del personal empleado en la ejecucin de la obra, como de terceros, y se acoger a todas las normas vigentes.Antes de comenzar los trabajos, el contratista debe realizar un plan de contingencia de manera que dentro de su organizacin se establezcan claramente las correspondientes lneas de mando y los grupos o brigadas responsables, como mnimo para los siguientes casos de emergencias:

Explosin o incendio en el campamento base, en los lugares de trabajo o en los lugares donde se almacena combustible.

Derrames de combustibles o qumicos

Terremotos, inundaciones y otras emergencias naturales

Accidentes, intoxicaciones u otras emergencias mdicas.

Atencin de pequeas emergencias y remocin de derrumbes.

El contratista asumir todos los riesgos sobre la prevencin de accidentes y ser responsable de las indemnizaciones causadas por los accidentes que, como resultado de su negligencia o descuido, pueda sufrir su personal, el de la Interventora, el del ente territorial, los visitantes autorizados as como terceras personas.

El ente territorial o el interventor podrn exigir al contratista modificaciones en las obras provisionales construidas por ste para que cumplan con todos los requisitos de seguridad, higiene, proteccin ambiental y adecuacin a su objeto. Estas modificaciones las har el contratista sin costo alguno para el ente territorial, lo anterior de conformidad con el Plan de Calidad.

En desarrollo de los trabajos no se permitir por ninguna circunstancia depositar el material producto de las excavaciones en el lecho de corrientes superficiales o en general cuerpos de agua. Si esto sucede, el contratista, a su costa deber retirar el material volviendo el sitio a su estado original. Si el contratista no lo hiciere, el ente territorial lo har y descontar el costo de las actas de obra que se adeuden al contratista.

El desacato de cualquiera de estas condiciones, constituye causal de incumplimiento del contrato.

6.12 MULTAS

El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente imposicin de las multas y la clusula penal, respectivamente, ser el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a travs del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas y de la clusula penal que se impongan al CONTRATISTA, EL MUNICIPIO podr descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garanta de cumplimiento.

6.13 PENAL PECUNIARIA

Para el caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una clusula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de la obra. El pago del valor aqu estipulado a ttulo de clusula penal pecuniaria se considerar como indemnizacin parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL MUNICIPIO podr reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la clusula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente imposicin de las multas y la clusula penal, respectivamente, ser el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a travs del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas y de la clusula penal que se impongan al CONTRATISTA, EL MUNICIPIO podr descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garanta de cumplimiento.

6.14 CADUCIDAD

EL MUNICIPIO podr declarar la caducidad administrativa del contrato, por medio de resolucin motivada, a travs de la cual lo dar por terminado y ordenar su liquidacin, cuando el contratista incurra, con ocasin del contrato, en cualquiera de las causales de caducidad previstas en la Ley.

6.15 MODIFICACIN, TERMINACIN E INTERPRETACIN UNILATERALES

Son aplicables al contrato las disposiciones que se encuentran consignadas en la Ley 80 de 1993, Artculos 15, 16 y 17.

6.16 LIMPIEZA GENERAL Y RESTAURACIN

A la terminacin de la obra, el contratista remover de los alrededores de ellas las instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su direccin. En caso que no lo haga as, el Interventor ordenar la limpieza por cuenta del ente territorial y cargar su costo al contratista.

El contratista realizar las gestiones necesarias para que en caso tal, los materiales producto de esta limpieza puedan ser utilizados por miembros de la comunidad.

6.17 VISITA PRELIMINAR - ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS

Quince (15) das antes del vencimiento del plazo del contrato, el Contratista de obra o su delegado debidamente autorizado y el Ingeniero residente de obra de la firma contratista y el Director de Interventora o su delegado debidamente autorizado y el Ingeniero Residente de interventora, realizarn una visita a la obra a fin de determinar las correcciones a que haya lugar, las cuales deber efectuar el contratista dentro del plazo previsto para la ejecucin de la obra.

Vencido el plazo del contrato o en los eventos de terminacin anticipada previstos en la Ley, previamente a la liquidacin, el interventor, el contratista, extendern el Acta de Recibo Definitivo de la Obra, en la cual se dejar constancia de la cantidad, valor y condiciones de la obra ejecutada, as como de las observaciones a que haya lugar. El plazo para suscribir el Acta de Recibo Final de la Obra no hace parte del trmino para liquidar el contrato.

6.18 LIQUIDACIN FINAL DEL CONTRATO

Se efectuar de acuerdo con lo establecido en el artculo 11 de la Ley 1150 del 2007. El trmino para la liquidacin del contrato ser de seis (6) meses, trmino que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidacin de comn acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidacin unilateral si es del caso, e iniciar a contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final de la Obra.6.19 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTA

El contratista ser responsable por la reparacin de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, localizaciones y montajes efectuados por l y del empleo de materiales, equipo de construccin y mano de obra deficientes utilizados en la construccin. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella, se considerarn vigentes por un perodo de garanta de cinco (5) aos contados a partir de la fecha co