AVISO DE CONVOCATORIAzonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/010446/... · Web viewClasificación de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO Además se efectuará ensayos de

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 047-2013-COPESCO/GRC

BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS


DERIVADA DEL CONCURSO PÚBLICO N° 005-2013-COPÉSCO/GRC

Primera Convocatoria

BASES ADMINISTRATIVAS

Julio 2013

1

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN

DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUSIÓN DE OBRA

Para la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD

PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO”

http://www.regioncusco.gob.pe/web/


SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

2



CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, modificado por la

LEY Nº 29873 en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, modificado por D.S. Nº 138-2012-EF en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción

de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta antes del inicio de la presentación de propuestas. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

3

http://www.rnp.gob.pe/



1.4. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

1.5. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS1

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la

1 De acuerdo con lo establecido por el artículo 64 del Reglamento, el acto de presentación de propuestas en una Adjudicación de Menor Cuantía puede ser público o privado, lo que debe determinarse en la sección específica de las Bases.

4



presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.10, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos —siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas—, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la

5



presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.6. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.2

1.7. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.7.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de la propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

2 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

6



Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.7.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica excede el valor referencial, será devuelta por el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPEOi

Donde:i = PropuestaPi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajoPMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.8. ACTO PUBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a

7



conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

1.9. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.10. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido

8



CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad que convocó el proceso de selección y es resuelto por el Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado dicha facultad.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

9



CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Garantía de fiel cumplimiento. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI).Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

3.2. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidación final y se efectúe el pago correspondiente.

3.3. DE LAS GARANTÍAS

3.3.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel

10



cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta que exista el consentimiento de la liquidación del contrato.

IMPORTANTE:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, en los casos de prestación de servicios de ejecución periódica, alternativamente, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

3.3.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.4. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

3.5. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

3.6. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos, conforme a lo previsto en el artículo 171 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tiene derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.

3.7. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las penalidades por retraso injustificado en la entrega del bien requerido y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de

11



la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.8. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio es responsabilidad del órgano de administración o, en su caso, del órgano establecido en las Bases, sin perjuicio de lo que se disponga en las normas de organización interna de la Entidad.

Adicionalmente, la conformidad requiere un informe del funcionario responsable del área usuaria, quien deberá verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

3.9. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

El procedimiento para la liquidación del contrato de consultoría de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 179 del Reglamento.

3.10. PAGOS

La Entidad deberá efectuar el pago a favor del contratista en la forma y oportunidad establecida en las Bases o en el contrato, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos ejecutados, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

El pago comprende la cancelación del saldo resultante de la liquidación del contrato, de ser el caso.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

3.11. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

12



SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

13



CAPÍTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO

RUC Nº : 20159311598

Domicilio legal : PLAZA TÚPAC AMARU S/N, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO

Teléfono/Fax: : 084-581530 – anexo 144.

Correo electrónico: : [email protected]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DESUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA Para la ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO”.

1.3. VALOR REFERENCIAL3

El valor referencial asciende a S/. 11’273,168.94 (Once Millones Doscientos Setenta y Tres Mil Ciento Sesenta y Ocho con 94/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de Abril del presente año.

VALOR REFERENCIAL (incluye IGV)

LÍMITE INFERIOR 90% (incluye IGV)

S/. 11'273,168.94 (Once Millones Doscientos Setenta y Tres Mil Ciento Sesenta y Ocho 94/100 Nuevos Soles)

S/.10’145,852.05 (Diez Millones Ciento Cuarenta y Cinco Mil

Ochocientos Cincuenta y Dos y 05/100 Nuevos Soles)

IMPORTANTE:

Las propuestas económicas que excedan el valor referencial o aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) del mismo, serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no admitidas.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Memorándum N° 4100-488-2013 del 11 de abril del 2013.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados.

3 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

14



IMPORTANTE:

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio a contratar está definido en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente Sección en el Capítulo III.

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de Quinientos Diez (510) días calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

La Consultoría de Obra se ejecutará a partir de la fecha en que se expida la orden de inicio por parte de la Entidad, teniendo en consideración los siguientes plazos.

Etapa de Revisión del Expediente Técnico 90 días calendarioEtapa de Supervisión de Obra 360 días calendarioElaboración del Informe Final, Revisión y Liquidación del Contrato de Obra 60 días calendario

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

El costo de reproducción de las bases y expediente de contratación es de S/ 30.00 (Treinta con 00/100 Nuevos Soles).

1.10. BASE LEGAL

- LEY Nº 29951, ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2013.- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Ley Nº 29952 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el

Año Fiscal 2013.- Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en

adelante la Ley, modificado por la LEY Nº 29873- Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, modificado por el D.S. Nº 138-2012-EF.

- Directivas de OSCE- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de

la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.- Decreto de Urgencia N° 016-2012 - Dictan medidas urgentes y extraordinarias en

materia económica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la economía nacional.

- Decreto Supremo Nº 011-79-VC - Formulas Polinómicas.

15



- Decreto Supremo Nº 011-89-VC - Sobre las Valorizaciones de Obra

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

16



CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN4

CONVOCATORIA 16/07/2013 Proyecto Especial Regional PLAN COPESCO - SE@CE

REGISTRO DE PARTICIPANTES Del 17/07/2013 Al 25/07/2013FORMULACION DE CONSULTAS Y/U

OBSERVACIONES A LAS BASES Del 17/07/2013 Al 19/07/2013

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES A LAS BASES Del 22/07/2013

INTEGRACION DE BASES El 24/07/2013

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS EN ACTO PUBLICO El 26/07/2013

Unidad de Abastecimientos del Proyecto Especial Regional PLAN COPESCO, sito en la Plaza Túpac Amaru s/n, distrito de Wanchaq –

Cusco, hasta las 12:00 Horas.

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS El 31/07/2013

Unidad de Abastecimientos del Proyecto Especial Regional PLAN COPESCO, Inicio de Apertura de

Sobres: a horas 10:00 horasOTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO EN ACTO PRIVADO (A TRAVES DEL SEACE) El 31/07/2013 Comité Especial – SE@CE

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTESEl registro de los participantes es gratuito y se realizará en la oficina de la Unidad de Abastecimientos del Proyecto Especial Regional PLAN COPESCO, sito en la Plaza Túpac Amaru s/n del distrito de Wanchaq, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 8:00 a 16:00 Horas.

Al registrarse, la entidad le proporcionara un formato preparado al participante donde deberá llenar la información solicitada, adicionalmente el participante deberá presentar una carta de registro de participante donde mínimamente deberá señalar la siguiente información: Tipo y numero de Proceso de Selección, Razón Social, Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI) del representante legal, en el caso de persona natural; razón social de la persona natural o jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); email, domicilio legal; teléfono y fax. (Formato 01)

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo de registro de participante correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

IMPORTANTE: Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, para cuyo

efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASESLas consultas y observaciones se presentarán por escrito adjuntando un CD (o DVD) con la versión Word, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la

4 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

17



Entidad (Unidad de Trámite Documentario) o la que haga sus veces del Proyecto Especial Regional PLAN COPESCO, sito en la Plaza Túpac Amaru s/n del distrito de Wanchaq, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 horas a 16:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 047-2013-COPESCO/GRC DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 005-2013-COPESCO/GRC, pudiendo ser remitidas adicionalmente el digital al siguiente correo electrónico: [email protected].

2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en la Oficina de la Unidad de Abastecimientos del Proyecto Especial Regional Plan COPESCO, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación del NOTARIO PUBLICO.Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 047-2013-COPESCO/GRC DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 005-2013-COPESCO/GRC, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

18

SeñoresPROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCOPLAZA TÚPAC AMARU S/N DEL DISTRITO DE WANCHAQAtt.: Comité Especial

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 047-2013-COPESCO/GRC DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 005-2013-COPESCO/GRCCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA Para la ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO”.

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICANOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

SeñoresPROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCOPLAZA TÚPAC AMARU S/N DEL DISTRITO DE WANCHAQAtt.: Comité Especial

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 047-2013-COPESCO/GRC DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 005-2013-COPESCO/GRCCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA Para la ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO”.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICANOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR



2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y 1 (uno) copias5.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).

b)Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección7 (Anexo Nº 2).

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3).

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d)Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

e) Declaración Jurada de Plazo de prestación del servicio (Anexo Nº 5).

f) Nómina del personal profesional propuesto. (Anexo Nº 06), con la documentación que acredite los requerimientos técnicos mínimos del personal propuesto:

Profesión: Copia del Título Profesional. Experiencia: La experiencia del personal propuesto podrá ser

acreditada con la presentación de (i) la copia simple de los contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados, o, (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la

5 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

6 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

7 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

19



experiencia del profesional propuesto.

En caso de Consorcio, se deberá presentar una sola nómina del personal profesional asignado.

g)Declaración Jurada Simple de compromiso de contratar a los otros profesionales durante la ejecución de la supervisión, según el numeral 2.1.3 de los requerimientos técnicos mínimos.(Anexo N° 13).

h)Declaración Jurada Simple que incluya un listado donde se indique lo siguiente: Cargo, Nombre completo, N° de DNI (o Carné de extranjería) de cada técnico o auxiliar propuesto, según el numeral 2.1.3 de los requerimientos técnicos mínimos.(Anexo Nº 07).

i)El postor deberá acreditar que cuenta con la disponibilidad de los equipos pudiendo ser ésta acreditada con distintos documentos que sustenten la propiedad de los equipos, la posesión, compromiso de compra venta o alquiler de los equipos o declaración Jurada que evidencie la disponibilidad del equipamiento mínimo requerido. según el numeral 2.2 de los requerimientos técnicos mínimos. (Anexo N° 12). (modificado de acuerdo a lo señalado en el numeral 3.5 del Pronunciamiento Nº 487-2013/DSU)

IMPORTANTE:

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Factor Experiencia en la actividad: Copia simple de contratos y su respectiva conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la actividad.

b) Factor experiencia en la especialidad: Copia simple de contratos y su respectiva conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 9 referido a la Experiencia del Postor en la especialidad.

c) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: La experiencia del personal propuesto podrá ser acreditada con la presentación de (i) la copia simple de los contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados, o, (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se presentará:

20



Formación académica: El grado de magister se acreditará con copia simple de Título, o Diploma. Los diplomados o especializaciones se acreditaran con copia simple de diplomas, constancias o certificados de estudios en los que los centros de capacitación (Que se encuentre facultada a brindar servicios de capacitación y emitir certificados) hayan extendido a los profesionales respectivos indicando las horas lectivas de duración.

Capacitación: Se acreditarán con copia simple constancias, certificados, u otros documentos, indicando las horas lectivas de duración de los cursos o seminarios presentados (Anexo N° 10).

d) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar el factor mejora en cuanto a los procedimientos de control de obras se acreditará mediante la presentación de una declaración jurada, para la cual el postor utilizando su capacidad de síntesis desarrollará el factor indicado (Declaración jurada libre) y en cuanto a la gestión de calidad se acreditará mediante la presentación del Certificación de ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007; que deberán tener como alcance la Supervisión de Obras viales y/o transporte o supervisión de obras, vigente a la fecha de presentación de propuestas.

e) Factores de evaluación opcionales. Otros factores referidos a la Convocatoria.Se evaluará la metodología y plan para ejecutar el servicio mediante la presentación de procedimientos a emplear que le permita cumplir con las exigencias de los términos de referencia

El Postor debe indicar en su propuesta, los mecanismos que propone desarrollar, que le permitan asegurar la calidad del servicio ofertado; por lo que no necesariamente se refiere a la presentación de una certificación ISO

IMPORTANTE:

En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA8

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial (Anexo Nº 11).

El monto total de la propuesta económica deberá ser expresado con dos decimales.

Se ha retirado toda referencia subtotales de acuerdo a lo señalado en numeral 3.2 Propuesta Económica de acuerdo a lo señalado en el Pronunciamiento Nº 487-2013/DSU

IMPORTANTE:

La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

8 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

21



2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.8

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.2

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Para ello debe de presentar CARTA

FIANZA o POLIZA DE CAUCION.c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.d) Código de cuenta interbancario (CCI). e) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.g) Plan de Trabajo propuesto, Organización y Funciones, y Cronograma de Utilización de

Personal.h) Calendario Referencial de Pagos.i) Bases Integradas y Términos de Referencia, debidamente visadas por el Postor

Ganador.j) Estructura de costos.k) Declaración jurada del adjudicatario comprometiéndose a para el inicio de su

participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero, presentará la colegiatura y el certificado de habilidad correspondiente de los profesionales propuestos.(modificado de acuerdo a lo señalado en el numeral 3.4 del Pronunciamiento Nº 487-2013/DSU).

Se ha retirado toda referencia a prestaciones accesorias de conformidad con lo señalado en el numeral 3.3 del Pronunciamiento Nº 487-2013/DSU.

IMPORTANTE:

En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas

22



de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, en los casos de prestación de servicios de ejecución periódica, deberá consignarse lo siguiente:

“Alternativamente, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo”.

Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, tales como:

a) Copia de DNI del Representante Legal.b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.d) Copia del RUC de la empresa.

IMPORTANTE:

La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

2.8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad, deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentación deberá ser presentada en la Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, sito en la Plaza Túpac Amaru s/n del distrito de Wanchaq – Cusco.

2.9. ADELANTOS

La Entidad otorgará un adelanto directo por el 20% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los siete (7) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza o Póliza de Caución y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

En el supuesto que los adelantos no se entreguen en la oportunidad prevista, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.

1.1. FORMA DE PAGO

23



La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos parciales y/o periódicos de acuerdo al trabajo que estas realizan y a las valorizaciones realizadas por los encargados de la ejecución de la Obra en mención.

De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

- Recepción y conformidad del Órgano de Administración y/o Área Usuaria.- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la

prestación efectuada.- Comprobante de pago.

1.2. PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

1.3. REAJUSTE DE LOS PAGOS

En los contratos de consultoría de obras pactados en moneda nacional los pagos estarán sujetos a reajuste de acuerdo a la siguiente fórmula:

Pr = [Po x (Ir/Io)] - [(A/C) x Po x (Ir - Ia)/(Ia)] - [(A/C) x Po]

Donde:

Pr =Monto de la Valorización reajustada. Po =Monto de la Valorización correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la

fecha correspondiente a la PropuestaIr = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-CUSCO) a la fecha de Valorización.

Io=Índice General de Precios al Consumidor (INEI-CUSCO) al mes de la fecha correspondiente a la Propuesta

Ia =Índice General de Precios al Consumidor (INEI-CUSCO) a la fecha de pago del Adelanto.

A = Adelanto en Efectivo entregado. C = Monto del Contrato Principal.

24



CAPÍTULO IIITÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÈCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO”

1.0 OBJETIVOEl objetivo es contratar los servicios de consultoría de obra para realizar la supervisión del expediente técnico y la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO”

2.0 UBICACIÓNEl proyecto se encuentra ubicado en la ciudad del Cusco, en los distritos de San Jerónimo y San Sebastián, Provincia y Departamento de Cusco.

3.0 VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN:A definir en el Estudio de Posibilidades que ofrece el Mercado.

4.0 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO:Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de Quinientos Diez (510) días calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.La Consultoría de Obra se ejecutará a partir de la fecha en que se expida la orden de inicio por parte de la Entidad, teniendo en consideración los siguientes plazos:

Etapa de Supervisión y Revisión Final del Expediente Técnico 90 días calendario

Etapa de Supervisión de Obra 360 días calendarioElaboración del Informe Final, y Liquidación del Contrato de Obra 60 días calendario

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se denomina: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO”, en adelante denominada Avenida Evitamiento. El proyecto de la Avenida Evitamiento tiene una longitud de 9.46 km., con 2 vías centrales rápidas, de ida y vuelta, cada una con 2 carriles de 3.60 m. Además se tiene 2 vías auxiliares laterales con 2 carriles de 3.00 m. cada uno en el mismo sentido que la vía principal. El pavimento de las vías es del tipo flexible, con capa de rodadura asfáltica en caliente. Se considera el empleo de polímeros.Así mismo, comprende nueve puentes vehiculares, un cruce a nivel y cuatro puentes peatonales.

UBICACIÓNLa “VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO”, objeto de la presente revisión del perfil técnico, se desarrolla en la siguiente ubicación:

REGION : Cusco PROVINCIA : Cusco DISTRITOS : San Sebastián y San Jerónimo ZONA INICIO : ANGOSTURA ZONA FIN : AGUA BUENA

25



Fuente: Estudio del Perfil del PIP

Figura 1 Ubicación de la Vía de Evitamiento

Inicio del proyecto Se inicia en el Km.0+000, en los bordes de la Carretera Departamental 3S, Cusco - Puno. Para la Avenida Evitamiento se han establecido dos ejes separados, que se unen en los tramos paralelos a partir del Km.0+600. La pista ubicada al lado Este se ha denominado Eje Izquierdo (Iz) y la ubicada al Oeste se ha denominado Eje Derecho (De). Para facilitar aspectos varios, también se ha establecido un sólo eje central a partir del Km.0+600. Sección VialLos planos incluidos en la factibilidad, muestran la sección típica en varios sectores del proyecto. En general la sección vial de la Avenida Evitamiento a lo largo del recorrido sufre variaciones como se explica a continuación: Se desestimaron los tramos largos de la Avenida Evitamiento a bajo nivel debido al inconveniente que representa la altura de la napa freática por la cercanía del Río Huatanay en varios sectores del estudio. Sólo como criterio a ser analizado con más detenimiento, se ha diseñado el Puente 1 (Angostura), en el sector Angostura a bajo nivel, lo que obligará a hacer un detallado estudio de protección por la humedad y napa freática influenciada por la presencia del Río Huatanay. Al criterio de un perfil longitudinal que planteaba subir y bajar frecuentemente el nivel superficial de la Avenida Evitamiento, se ha preferido un perfil más uniforme como puede observarse en los planos del proyecto En tramos relativamente planos, se define los bordes de la Avenida Evitamiento con sardineles de 15 cm. de ancho y 20 cm. de altura. En las rampas y puentes se proyectan por razones de seguridad, muros tipo New Jersey de 60 cm. de ancho y 1.20 m. de altura, localizados a ambos lados y en la berma central de la vía. La Avenida Evitamiento mantiene en todo su recorrido dos carriles de circulación (3.60 m. c/u) para cada uno de los sentidos de transito, lo que implica una sección total con cuatro carriles. Al centro de ambas vías se colocará un separador central de 2.00 m. de ancho que permitirá ubicar a lo largo de todo el recorrido, el canal de drenaje que actualmente está localizado al lado Sur de la vía existente. En los puentes modulares de 24 m. de luz y 17.60 m. de ancho y en algunos tramos de la rampa de ascenso y descenso de los puentes, se utilizará la separación de 2.00 m. entre

26



pistas en sentido contrario, para colocar muros New Jersey, lo que dará mayor seguridad a los conductores. En lo posible, se mantendrá el canal de drenaje al centro de ambas vías, variando su ubicación antes de las rampas de los puentes o, según se disponga. La vía férrea se mantiene en su actual ubicación respetando un derecho de vía de 3.00 m., a cada lado del eje, lo que da un total de 6.00 m., ancho de de derecho de vía aceptado por las autoridades correspondientes. Las vías auxiliares localizadas en ambos sentidos mantienen el ancho reglamentario de 6.00 m. con las separaciones y taludes de conexión con el límite del ferrocarril que dependen de la topografía de cada sector. Al existir tres pasos a nivel que incluyen carriles de 4.00 m. para volteos en U que permitirán unir las vías auxiliares sin crear conflictos de circulación, se ha previsto que las vías auxiliares se mantendrán con un sólo sentido de tránsito. Con relación a la seguridad peatonal, se recomienda la construcción inmediata de cuatro puentes peatonales que agregados al cruce a nivel permitirá que los peatones no tengan que recorrer largas distancias para desplazarse entre y otro lado de la Avenida Evitamiento. El proyecto incluye señalización horizontal y vertical que agregada a la seguridad vehicular y peatonal conforman la señalización y seguridad del conjunto.

DETALLE DE LOS EJES VIALES

El proyecto ha considerado dos ejes independientes que se denominan Eje Izquierdo (Iz) ubicado al Este y Eje Derecho (De) hacia el lado Oeste, cuyo kilómetro cero varía ligeramente, iniciándose ambos en la Carretera Cusco- Puno sector Angostura.El Puente 1 – Angostura es un paso a desnivel que se ubica en el Km. 0+472.04, tiene un ancho de 26.00 m. y una luz de 24 m. En el lado Oeste del eje derecho (De) de la Avenida Evitamiento existen propiedades y una vía auxiliar paralela. Entre el Km.0+600 al Km.1+300 existen sectores muy cercanos a la línea del ferrocarril y al actual cauce del Río Huatanay. La solución planteada consiste en muros con contrafuertes que canalizan el cauce del rio Huatanay, lográndose habilitar un ancho de plataforma que albergara los cuatro carriles de la Avenida Evitamiento.El tramo del km.1+300 al km.1+980, se ubica el paso a desnivel 2, sector Kayra, que incluye una rampa de subida de 236 m., un puente modular en la progresiva km.1+769.35 de 24 m. de luz y 17.60 m. de ancho con una rampa de descenso de 178 m. de longitud. Este tramo es muy importante porque cubre el sector donde se ubica los predios de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) en cuyos terrenos se desarrollara la Avenida Evitamiento. En la progresiva km.1+300 se inician las vías auxiliares, las mismas que se mantendrán y extienden a lo largo de todo el tramo, salvo la vía auxiliar Sur, que no arriba al punto final por la imposibilidad de plantearla por la configuración física del terreno.

En el tramo del km.1+980 al km.2+660, específicamente, en la progresiva km.2+515.52 se ha ubicado el Paso a Desnivel 3 Chimpahuaylla, solución que se logra mediante una rampa de ascenso de 227.52 m. un puente de 17.60 m. de ancho y una luz libre de 24.00 m. para descender mediante una rampa de 187.50 m. siendo este paso a desnivel importante para el paso libre de las unidades móviles que transitan hacia la zona de Paruro y Acomayo, además de ello se habilitan a nivel, carriles libres para el volteo en "U" que permitirá el acceso a las auxiliares y el ingreso a la vía principal. Entre el Km.2+660 y el km.3+340 no se ha previsto cruce vehicular alguno, pero por existir población y vías auxiliares a ambos lados del ferrocarril y de la Avenida Evitamiento, se construirá un puente peatonal Nº 1, localizado en la estaca km. 3+168.38, puente que unirá ambas vías auxiliares pasando por encima del ferrocarril y de la Avenida Evitamiento, con un gálibo no menor de 5.80 m. Es probable que por falta de espacio para construir rampas, el puente peatonal tenga que ser diseñado con escaleras a ambos lados, con pasos de 0.35 m. y contrapasos de 0.15 a 0.16 m. para facilitar el acceso a personas discapacitadas. Entre el Km.3+340 hasta el km.4+020, al igual que en el sector anterior se muestra una vía auxiliar al Norte de la Avenida Evitamiento, mientras que al lado opuesto del ferrocarril la vía

27



auxiliar Sur también se muestra continua. En este tramo no se proyecta ningún puente vehicular ni peatonal. En el tramo del km.4+020 al km.4+720, en la estaca km.4+600 se inicia la rampa de ascenso del siguiente paso a desnivel. En el tramo descrito, las vías auxiliares se desarrollan paralelas a la vía principal, con dos carriles con transito en el mismo sentido que la principal.Debido a la densidad poblacional en este sector, se ha previsto la construcción de un puente peatonal Nº 2, ubicado en la progresiva km.4+527.45. Por existir suficientes áreas libres, este puente peatonal debe habilitarse con rampas para discapacitados. Entre el km.4+720 y el km.5+380, se incluye el Paso a Desnivel 4 SUCSO AUCAYLLE en la progresiva km.4+877.91 con un diseño similar al Paso a Desnivel 3. Incluye vías auxiliares a ambos lados, uno al lado de la vía férrea (Auxiliar Sur) y el ubicado aledaño a la vía principal (Auxiliar Norte). En el km. 5+380 al 6+060, se incluye el Paso a Desnivel Puente 5 Túpac Amaru 1, en la progresiva 5+963.38 que consta de un puente modular de 24 m. de luz por 17.60 m. de ancho, una rampa ascendente de 207.00 m. que se conecta con el puente, para luego continuar con un terraplén elevado hasta el paso a desnivel Puente 6 o denominado Túpac Amaru 2. El tramo del km. 6+060 al km. 6+740, comprende un terraplén intermedio de 267.00 m. entre el Puente 5 (Túpac Amaru 1) y el Puente 6 (Túpac Amaru 2), el cual consta de un Puente Modular de 24.00 m. de luz y 17.60 m. de ancho, ubicado en la progresiva km. 6+254.26, descendiendo luego por una rampa de 150 m. Al igual que en el tramo anterior existen propiedades y vías auxiliares a ambos lados del puente y de la Avenida Evitamiento. En el tramo comprendido entre el Km. 6+740 y el km. 7+420, se ubica el Paso a Nivel 1 Quispiquilla localizado en la progresiva km. 7+229.34 y que tiene características muy propias. El tramo en general muestra vías auxiliares al lado del ferrocarril y al lado de la Avenida Evitamiento (Vía Auxiliar Sur y Norte). En el sector del Km.7+420 al km.8+120, se ubica el puente peatonal 3, ubicado en la estaca km. 7+529.61, con espacio suficiente para construir rampas para discapacitados a uno de los lados del puente peatonal. En este tramo también se ubica el paso a desnivel Puente 7 - Hospital ubicado en la progresiva del km. 8+100.68 que tiene las mismas características de los puentes modulares del proyecto con 24 m. de luz y ancho de 17.60 m. La rampa de ascenso tiene una longitud de 180 m.

En el tramo del Km.8+120 al km.8+780, se ubica la rampa de descenso del Paso a Desnivel Hospital en construcción, la misma que tiene una longitud de 155 m. Se ubica asimismo, el fin de la Vía Auxiliar Sur (aledaña a la vía férrea), la cual se desarrolla hasta la progresiva km. 7+048 (km. 8+420 del estacado principal). Se ubica también el inicio de la vía de desaceleración y acceso a la rampa del viaducto en el sector de Mollecito, lo que implica que la Vía Auxiliar Norte, se vea disminuida a un solo carril de 3.00 m. dicho desarrollo y cambio se da a partir del km.8+510.En el último tramo del proyecto vial, km. 8+780 al km. 9+460 se ubica la rampa de ascenso (L=217 m.) del Viaducto "Mollecito", el Puente 8 circular (L=56 m.) y la rampa de descenso (L=46 m.), además se ubica el puente peatonal 4 localizado a la altura del Km. 9+026.56, en donde por falta de espacio, sólo se podrán colocar escaleras a uno de los lados y una rampa en el lado sur. En la progresiva km. 9+442.00 se ubica el puente 9 - Agua Buena, que corresponde a la demolición de la estructura existente y la construcción de un puente nuevo localizado en la Calle Queuña. Lo importante de esta ampliación es que el proyecto permitirá conectar sin solución semaforizada tanto la Avenida Evitamiento como su conexión al Oeste hacia la zona del Aeropuerto Velazco Astete, como a la poblada zona ubicada al lado Sur del ferrocarril (Agua Buena y demás Asentamientos Humanos). En el futuro, si se proyecta continuar con la Avenida Evitamiento, será necesario contemplar en este cruce un paso a desnivel. También se ubica la intersección de la Avenida Evitamiento con la Calle Queuña y el acceso a la zona de Agua Buena, así como los terrenos que permitirán su futura extensión paralela al área que ocupa el Aeropuerto Internacional para lograr una segunda conexión al extremo Sur del Aeropuerto.

28



5.0 ALCANCES DE LOS SERVICIOSEstos servicios comprenderán todo lo relacionado a la supervisión: supervisión, control técnico, control de la elaboración del expediente técnico y posteriormente de la conservación del entorno ambiental de la obra y control administrativo de las actividades a ejecutarse, orientadas a lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con los Diseños y Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico correspondiente, velando por la calidad de las obras.El Supervisor debe exigir que en cada momento el Contratista Ejecutor de la Obra, disponga de los equipos y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto independiente del número de profesionales y equipos ofertados. Sin exclusión de las obligaciones que corresponden a las Empresas Consultoras, conforme a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la Supervisión, Control y Liquidación de la Obra, obliga a:

a. Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico de Obra (Estudios Definitivos) y formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones que considere indispensables al Estudio; así como, indicar los probables presupuestos adicionales y deductivos de la Obra acorde a lo aprobado en los estudios de factibilidad.

b. Supervisión de la elaboración del Estudio de Tránsito (Volumen y composición) y de velocidades previo a la ejecución de la Obra.

c. Durante la etapa previa a la Ejecución de la Obra y Recepción de Obra, el Supervisor tomará en cuenta las medidas ambientales exigidas en el Estudio de Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas del Proyecto, Manual Ambiental y Guía de Supervisión Ambiental del MTC, y velar por el cumplimiento de las recomendaciones descritas en el CIRA de la vía.

d. Revisión, verificación de los trazos y niveles topográficos en general, en caso de existir discrepancias con el Contratista, ejecutará los trazos y niveles topográficos correspondientes.

e. Revisar los estudios de suelos, y verificar la ubicación y disponibilidad de canteras y áreas para depósito de material excedente, y en caso necesario, proponer alternativas o soluciones oportunamente, al inicio de los trabajos.

f. Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAO), Calendario de Adquisición de Materiales (CAM) y Utilización de Equipos Mecánicos que el Contratista presenta al Gobierno Regional de Cusco. Estos calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados serán aprobados con el registro en el Cuaderno de Obra, por el residente de obra y el supervisor designado por la supervisión.

g. El Calendario de Avance de Obra Valorizado debe estar sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM).

h. Ejecutar el control, la fiscalización de la Obra, verificando constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentación que conforma el Expediente Técnico correspondiente, cumpliendo con las Normas de Construcción, Normas Ambientales, Normas de Protección del Patrimonio Cultural, Normas de Seguridad y Reglamentación vigentes, así como la calidad de los materiales que intervienen en la obra. Responsabilizándose por velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato con la calidad técnica requerida según las Especificaciones Técnicas.

i. Ejecutar el control físico económico y financiero de la Obra, efectuando mensualmente la medición y valorización de las cantidades de obra ejecutada, adjuntando la documentación técnica y económica necesaria mediante la utilización de programas de computación siendo responsable de la buena ejecución de la obra.

29



j. Paralelamente a la ejecución de las obras, el Supervisor irá efectuando la verificación de metrados de obras con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas del Presupuesto de Obra, así como ir progresivamente practicando la pre liquidación de obra, de tal manera de contar con metrados finales y planos de replanteo, casi paralelamente al avance de la Obra.

k. Velar porque se presente oportunamente, según la normatividad vigente, los informes y/o expedientes sobre ampliaciones de plazo, adicionales y deductivos; los cuales deberán presentarse dentro del período previsto en la normatividad que rige el Contrato de Obra por el sistema de suma alzada bajo la modalidad de concurso oferta, y respetando el art. 201° y 207° del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 aprobado con D.S. Nº 184-2008-EF.

l. Vigilar y hacer que los Contratistas cumplan con las normas de seguridad tanto del tráfico como del personal involucrado en el desarrollo de la obra. El control deberá ser diurno y nocturno.

m. Supervisión de la calidad y cantidad de los materiales, equipos y el sistema de trabajo, así como el control físico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberán además, llevar un control especial e informar al PER PLAN COPESCO sobre la permanencia en la Obra de los equipos y maquinaria con ingreso temporal al país.

n. Mantener la estadística general de la obra y preparar Informes mensuales, los cuales deberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos. Incluir asimismo los rendimientos unitarios de los equipos y partidas, los problemas presentados y las soluciones adoptadas.

o. Recomendar y asesorar al PER PLAN COPESCO en lo referente a Sistemas Constructivos que se utilicen para ejecutar la Obra y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el Contratista.

p. Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las condiciones de las obras lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecución de las obras.

q. Ejecutará la verificación de la viabilidad del proyecto a las variaciones del presupuesto de ejecución de obra producidos por adicionales. Dicho trabajo se ejecutara dentro del marco del SNIP.

r. Los servicios comprenden aspectos técnicos, ambientales, económicos, administrativos, legales, arqueológicos y todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz administración del Contrato de Obra.

s. Verificar el Estudio de Tránsito (volumen, composición, carga por eje), velocidades y de cargas al final de la obra ejecutada, que se incluirá en el Informe Final.

t. Efectuar el control del pavimento terminado (evaluación deflectométrica y de rugosidad), antes de la Recepción de Obra.

u. Ser miembro del Comité de Recepción de Obra.

v. Elaborar el Informe Final, revisar y efectuar las correcciones que estime pertinentes a la Liquidación de Obra presentada por el Contratista y presentar la Liquidación de Contrato de Supervisión. En caso necesario elaborará la Liquidación de Obra.

w. Elaborar y presentar oportunamente, los informes que correspondan, dentro del plazo previsto en la normatividad que rige los Contratos.

30



5.1 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISORA continuación se presenta una relación de las actividades del Supervisor, sin que sea limitativa debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relación de actividades para enriquecer su Propuesta. La relación de actividades es de aplicación para toda la Obra, como para otro tipo de estructura que se supervise.

5.1.1 Actividades Previas a la ejecución de las obras

5.1.1.1 Supervisión y Revisión del Expediente Técnico que será desarrollado por el Contratista a cargo de la ejecución de las obras.El Contratista a cargo de la ejecución de las obras, deberá elaborar el Expediente Técnico para la ejecución de las obras correspondiente al proyecto “Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco”.El Expediente Técnico a ser desarrollado por el Contratista comprende los componentes y servicios técnicos que se detallan a continuación:

1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOEl Contratista recopilará la información topográfica existente del tramo en estudio y sus áreas de influencia; y efectuará los levantamientos topográficos necesarios y/o complementarios en zonas o sectores que requieran más detalle. En todo caso la información topográfica deberá satisfacer los requisitos expresados a continuación.

Los levantamientos topográficos se efectuarán con estación total por radiación a partir de los vértices de las poligonales, cuyas coordenadas topográficas fueron obtenidos de los puntos de control de georeferenciación para el control planimétrico.

Se colocaran BMs (Bench Mark) monumentados con hitos de concreto cada 500 m (cada BM deberá de llevar inscrito la cota nivelada), en lugares debidamente protegidos, fuera del alcance de los trabajos y referenciados a puntos inamovibles, tomando como referencia las cotas de los hitos de control vertical del IGN más cercanos que existan en la zona.

Las cotas de los BMs y de las poligonales de apoyo, se nivelaran diferencialmente (geométricamente) y se cerrarán cada 500 m. con nivelación de ida y vuelta. La tolerancia de cierre será de 0.012√k metros (k: distancia nivelada en kilómetros).

Representación Gráfica del Terreno

Detalles Planimétricos.- Se representarán todos los detalles y particularidades de la superficie del terreno, tales como: vías existentes, cursos de agua, canales, muros, cercos, torres, postes, cables, edificaciones, viviendas, veredas, líneas de fachada, tapa de buzones, tuberías etc. (debidamente representados mediante una simbología adecuada).Detalles Altimétricos.- Se representará la altimetría del terreno generadas en el levantamiento, el que deberá mostrar todos los detalles altimétricos, mediante las curvas de nivel, diferenciando las curvas maestras de las intermedias por el color y grosor del trazo, debiendo estar las primeras debidamente acotadas. El intervalo entre las curvas de nivel debe ser de 0.20 metros. Se deberá indicar los puntos en las cumbres y en las depresiones mediante su cota respectiva. Plano Topográfico a Nivel Catastral .- Se elaborará el plano topográfico a escala 1:500 con indicación de los ejes coordenados, señalando los valores

31



Norte y Este de cada retícula del sistema de coordenadas, la distancia entre los ejes de coordenadas, debe ser de 50 metros.

Levantamientos complementariosSe deberán incluir los levantamientos topográficos requeridos para el diseño de puentes, muros, obras de arte, áreas afectadas, etc. La topografía deberá incluir todos los detalles existentes, incluyendo cotas, veredas, líneas de fachada, tapas de buzones, postes, etc. debiendo coordinar con las entidades que administren los servicios de energía eléctrica, teléfono, redes de comunicación, agua y desagüe etc. indicando el ancho de la vía, bermas, veredas peatonales, construcciones (línea de fachadas), intersecciones con calles ó caminos, paradas de buses, postes, tapas de buzones, etc. Se obtendrán las cotas de todos los puntos de los ejes, levantándose el perfil longitudinal del terreno. Las secciones transversales se obtendrán en cada punto del eje, en un ancho no menor de 30 metros a cada lado, debiendo permitir la obtención de los volúmenes de movimientos de tierra y el diseño de obras de arte. Se tomarán secciones, perfiles y niveles en los cruces con otras vías, intersección de calles, canales, acequias y otros que tengan incidencia en el trazo, para poder definir las soluciones más convenientes. Se efectuará un registro completo de la ocupación del derecho de vía, a fin de individualizar las edificaciones y otros. En caso de afectar edificaciones o terrenos de propiedad privada, se efectuarán levantamientos topográficos complementarios y se elaborarán los documentos técnicos de identificación que permitan a la Entidad evaluar los límites y las áreas totales de los predios afectados. Deberá realizar un inventario de todas las obras de arte, alcantarillas, muros de contención, etc., indicando su ubicación, su diámetro o dimensiones, las cotas de fondo a la entrada y salida.

El Contratista deberá demostrar con certificados de calibración emitidas por empresas reconocidas, el buen estado de los equipos topográficos a utilizar. Los certificados de calibración no podrán tener una antigüedad mayor a seis meses durante la ejecución de los trabajos de camp

1.1 DISEÑO GEOMÉTRICO VIALEl diseño geométrico, debe desarrollarse cumpliendo las normas de diseño de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.i. Normatividad El diseño deberá estar sujeto a las siguientes Normas: Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2001) y modificatorias. Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras (EG-

2000). Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y

Carreteras y modificatorias. Manual de Diseño de Puentes (2003), elaborado por la Dirección General de

Caminos y Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Manual Ambiental para el Diseño y Construcción de Vías. Complementariamente se aplicarán las Normas de Diseño AASHTO.

Para el diseño se utilizarán programas de cómputo (software) de diseño vial, que cuenten con aceptación internacional o nacional. ii. Características de DiseñoEl Contratista, estudiará y propondrá, la velocidad directriz, distancias de visibilidad de parada y sobrepaso y las secciones típicas de diseño, etc.a) Utilizando los planos levantados se diseñará en planta perfil y secciones

transversales, las vías principales, las vías de servicio y las vías transversales involucradas dentro del área del proyecto.

32



b) Se requiere conseguir un alineamiento horizontal homogéneo, donde tangentes y curvas se sucedan armónicamente, evitando en lo posible la utilización de radios mínimos.

c) Se indicarán los puntos del eje, distanciados cada 20 metros en tangente y 10 metros en curvas, identificándolos mediante la progresiva correspondiente.

d) Se diseñará la rasante en los ejes de las vías proyectadas.

iii. Replanteo Deberá efectuar el replanteo de la poligonal del eje, utilizando estación total. a) Se efectuará la materialización de los ejes definidos en el Diseño Geométrico,

estacando cada 20 metros para tramos en tangente y cada 10 m para tramos en curva o de existir variaciones bruscas en el relieve del terreno.

b) El estacado del eje deberá referenciarse mediante progresivas pintadas y ubicadas al borde de la vía o en lugares visibles fuera del tráfico y sobre puntos fijos que perduren durante la ejecución del estudio como roca, muros, parapetos, etc.

c) El perfil longitudinal del eje de la vía proyectada, será determinado de la nivelación geométrica de las estacas replanteadas en el terreno.

Presentación de Planosa) La presentación de los planos deberá cumplir con lo señalado en el numeral

103.04.01 de la Guía de diseño geométrico.b) Los planos de Planta y Perfil, deberán ser presentados a colores.c) El tamaño del texto de los nombres, valores de las coordenadas, ángulos

distancias, progresivas, cotas de las curvas maestras, etc., deberá permitir su lectura, a la escala de presentación fijada para la revisión.

d) Deberá indicar los nombres de las avenidas, calles etc., próximos a la zona del proyecto.

Las normas que regirán los diseños serán las aprobadas por la Entidad y que se encuentran vigentes a la fecha de ejecución del estudio. Supletoriamente, el Contratista podrá utilizar las Normas AASHTO o cualquier otra en aquellos aspectos que considere conveniente. La aplicación de estas normas en forma supletoria deberá estar debidamente sustentada y aprobada por la entidad.

En lo que respecta a la alternativa desarrollada en el estudio de factibilidad, es necesario precisar que puede ser modificada siempre que esta modificación sea sustentada técnicamente. En consecuencia, el postor podrá adoptar o modificar la solución propuesta en el estudio de factibilidad.

1.2 ESTUDIO DE TRÁFICOEl Estudio de Tráfico y Transporte incluirá las siguientes actividades, las mismas que tienen carácter obligatorio y enunciativo más no limitativo, debiendo el Contratista considerar como mínimo las siguientes: Supervisión y evaluación cualitativa de las características del flujo vehicular

en las vías que conforman la zona a estudiar a efectos de identificar los tramos con características relativamente homogéneas y las intersecciones importantes.

Definición de los puntos de aforo y/o estaciones de control. Aforo de 12 horas en dos días de la semana, cuya elección deberá ser coordinada con la supervisión (conteo clasificado) para determinar la composición del tráfico a lo largo del día y determinar las horas punta de la vía.

Conteo de volúmenes vehiculares clasificados por tipo de vehículo y dirección en los puntos de aforo o estaciones de control seleccionados por el Contratista e indicados en el numeral anterior. El aforo deberá hacerse cuando menos en dos días útiles de la semana (martes, jueves o viernes) y

33



los días sábados y domingos durante 12 horas continuas y en horarios que permitan incluir las horas pico de la mañana y tarde.

Este estudio de tráfico tendrá por objeto verificar la consistencia de la información del estudio de preinversión así como sustentar las soluciones del anteproyecto propio del postor.

Efectivamente, el objetivo del estudio de tráfico no es “validar” la información, sino obtener los datos necesarios para la verificación de la Viabilidad del Proyecto, así como para efectuar los diseños geométricos, de pavimentos, semaforización, etc. que forman parte del estudio.

1.3 EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS VÍAS EXISTENTES

Estimar la oferta vial actual identificando las características principales de las vías existentes y la capacidad de las mismas. Así como también los tipos de pavimento existente y evaluación del estado superficial del mismo.

Esta última tiene por objeto determinar las fallas observables en la superficie del pavimento, mostrando la severidad y extensión del deterioro. La evaluación será visual determinándose los deteriores y fallas observables en la superficie transitable y visible del mismo, estableciéndose la ubicación, extensión y grado de magnitud de cada característica adversa.

1.4 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DE PAVIMENTACIÓN

i. Calzadas Principales - Suelos

Los trabajos han efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, están orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer las características físico-mecánicas del terreno natural y la estructura de la subrasante sobre la cual se proyectará el pavimento; para lo cual como mínimo:

El Contratista deberá establecer el Perfil Estratigráfico (Horizontal 1:10000 y Vertical 1:12.5) de la carretera, para lo cual efectuará prospecciones, en el tramo de estudio; cuyo distanciamiento no debe ser mayor de 250 m; en caso de existir diferencias en las características de los estratos entre calicatas contiguas se hará una calicata adicional entre ambas. La profundidad de estudio será como mínimo de 1.50 m debajo de la línea de subrasante proyectada.

El Contratista por cada calicata efectuada presentará un Registro de Excavación, donde: i) Indicará los espesores y descripción (tipo de material, color, humedad, compacidad, etc.) de cada uno de los estratos encontrados y ii) Presentará vistas fotográficas de cada una de las calicatas, donde se aprecie los estratos encontrados y la profundidad de cada excavación.

Las calicatas deben ser protegidas, para su evaluación y estar debidamente referidas al sistema de poligonal para su ubicación. Por seguridad vial las calicatas serán debidamente rellenadas y compactadas una vez que haya sido concluido la evaluación y el muestreo de cada uno de los estratos encontrados en cantidades suficientes para la ejecución de los correspondientes ensayos de laboratorio.

La cantidad de material muestreado debe ser tal que permita efectuar ensayos de verificación, en especial de los estratos seleccionados para la ejecución de Proctor y CBR.

34



Los ensayos de laboratorio de Mecánica de Suelos a efectuarse a las muestras de cada estrato encontrado en cada prospección, se desarrollarán de acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras del MTC (EM-2000) y serán :

- Análisis Granulométrico por tamizado- Humedad Natural- Límites de Atterberg (Limite Líquido, Limite Plástico, Índice de Plasticidad)- Clasificación de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO

Además se efectuará ensayos de Proctor Modificado y California Bearing Ratio (CBR) del terreno de fundación por cada tipo de suelo.

Con la finalidad de establecer el CBR de Diseño, se efectuará el análisis de los suelos desde el punto de vista de capacidad de soporte para el pavimento proyectado, el cual concluirá en la sectorización de la carretera de ser posible. El CBR de diseño, para la estructuración del pavimento, es el valor de mayor incidencia en el sector; luego dicho CBR de diseño se empleará para establecer el Modulo Resiliente de Diseño, de acuerdo a correlaciones matemáticas que cuenten con aceptación mundial, debiendo indicar la fuente de información.

El Contratista para cumplir con los plazos establecidos ensayará las muestras de suelos en el laboratorio de suelos y materiales de su propiedad y dependiendo de su capacidad operativa y/o rendimiento podrá encomendar los ensayos y pruebas a terceros; con el objeto de efectuar ensayos en laboratorios de manera simultánea y reducir el periodo de tiempo de la etapa de laboratorio. En ambos casos el Contratista será responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

El Contratista elaborará el Perfil Estratigráfico de la carretera, en base a la información tomada en campo y a los resultados de ensayos de laboratorio y representara en forma gráfica los tipos de suelos y características físico – mecánicas, espesor de los estratos, nivel freático y demás observaciones que considere el Contratista. Evaluará el Perfil Estratigráfico y de acuerdo a las características físicas –mecánicas determinará sectores críticos y sectores de características homogéneas.

La Memoria Descriptiva del Estudio de Suelos, deberá considerar la descripción de los suelos encontrados, condición actual de la superficie de rodadura y condición estructural del terreno de fundación.

ii. Evaluación de Pavimento en Calzadas Laterales

a)Evaluación de la Condición Superficial del PavimentoComprende la ejecución del relevamiento de fallas, que servirá para

calificar la condición superficial del pavimento con la determinación del valor del Pavement Condition Index (PCI), utilizando el método ASTM D-6433-03 “Standard Practicefor Roads and Parking Lots Pavement Condition Index Surveys”

El Contratista realizará el trabajo de campo mediante el procedimiento tradicional (mediciones directas) empleando el catalogo establecido en el método indicado, para lo cual previamente determinará la cantidad mínima de lotes del espacio de muestra que requieren ser analizados según el método.

Los resultados de esta evaluación deben permitir establecer el estado del avance del deterioro del pavimento, y en una primera instancia su estado y

35



el nivel de intervención que requiere el pavimento a la fecha de su evaluación.

b) Evaluación de la Condición Estructural del Pavimento El Contratista evaluará la condición estructural del pavimento mediante métodos que utilizan equipos o instrumentos cuyas mediciones de curvas de deflexión o deformada del pavimento permitan efectuar modelaciones y cálculos de parámetros elásticos.

c)Prospección de Suelos y Ensayos Destructivos en el PavimentoEl Contratista deberá realizar prospecciones para la verificación de los

espesores de las capas del pavimento y la clasificación visual de los suelos, materiales que lo conforman y el tipo de suelos de subrasante. La de las calicatas será cada 250 m., de requerirse más calicatas, debe ser definido por el Contratista.

En zonas y/o sectores donde la evaluación del pavimento indique que éste presenta problemas estructurales y/o funcionales severos, o se registren deflexiones superiores a las admisibles, deberán efectuarse prospecciones de suelos (calicatas) y toma de muestras, tanto de los suelos como de la capa de rodadura, para efectuar los ensayos y análisis de las características físicas y/o químicas de los materiales muestreados, de manera que se puedan corroborar los resultados de las evaluaciones, definir sus causas, y así puedan plantearse las soluciones más adecuadas. De requerirse un mayor número de calicatas en sectores puntuales, estás serán ejecutadas en un número que debe ser definido por el Proyectista.

El Contratista por cada calicata efectuada presentara un Registro de Excavación, donde indicará los espesores y descripción (tipo de material, color, compacidad, etc.) de cada uno de los estratos encontrados; además deberá presentar vistas fotográficas de cada una de las calicatas, donde se aprecie los estratos encontrados y la profundidad de la excavación. La descripción de los suelos se efectuará empleando estrictamente la nomenclatura ASTM D-2488.

d) Sectorización del TramoEn base a los resultados de la evaluación del pavimento, se formularán los

sectores que tendrán un mismo tratamiento de rehabilitación. Adicionalmente se tomarán en cuenta otras variables como tráfico, clima, altitud, tipo de estructura del pavimento, características geométricas del sector u otras que sean aplicables.

1.5 ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA

En el análisis de Costos se está considerando, que los materiales van a ser comprados. Por lo cual el Contratista presentara los certificados de calidad de los materiales, a emplear en las distintas capas estructurales del pavimento (Base Granular, Base Asfáltica, Carpeta Asfáltica, etc.), así como también de agregados pétreos a emplear para la elaboración de concretos hidráulicos.De igual manera deberá presentar los certificados de calidad de las Fuentes de Agua, a ser usada en obra (capas granulares y otros).El Contratista presentará un diagrama de Canteras y Fuentes de Agua, en el cual detallara en forma concreta: Ubicación de las Canteras y Puntos de Agua, con respecto a la obra. La Memoria Descriptiva debe establecer información correspondiente a: ubicación de las canteras y fuentes de agua, tipo de fuente de materiales, usos, propietario y demás información que considere pertinente el Contratista

36



1.6 DISEÑO DE PAVIMENTOS

El Contratista estudiará y analizará la estructuración del pavimento (superficie asfáltica), en función de la capacidad de soporte de la subrasante, del tráfico previsto, de las condiciones ambientales del área (clima, altitud, precipitaciones, etc.). En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos del diseño estructural del pavimento, el Contratista debe desarrollar la metodología AASHTO versión 1993. El Contratista adicionalmente de requerirse empleará alguna otra metodología desarrollada por entidades u organismos de prestigio.Además de los parámetros requeridos por los métodos antes mencionados, el diseño deberá considerar los siguientes aspectos: Datos del Clima, Altitud, Precipitaciones y Temperaturas y otros, obteniendo finalmente los datos y/o parámetros representativos para los fines de diseño.1.7 ESTUDIO HIDROLOGICOEl contratista deberá realizar los estudios hidrológicos de las cuencas que convergen al eje de la vía para generar caudales que permitan el diseño de las diferentes obras de arte, como puentes, alcantarillas, pases de agua, sumideros, etc.El supervisor debe verificar los resultados de acuerdo a las normas establecidas para el diseño de obras urbanas.

2 ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

2.1 Estudio Geológico – Geotécnico de la carretera

i. Ingeniería Básica

El Estudio Geológico-Geotécnico local se iniciará luego de definido el eje y estacado del trazo final, con la participación del especialista en Geología y Geotecnia.

Cartografiado detallado de la Geología Local, con la identificación de formaciones, estructuras litológicas y fallas geológicas. La información geológica será plasmada en un mapa geológico local. Cuya descripción deberá contener conceptos aplicados a la ingeniería; arribando a la interpretación de la geomorfología, estratigrafía, petrografía, sedimentología, geología estructural neotectónica en el emplazamiento de cada tramo. Plasmados en mapas ó planos a escala adecuada (1:500), sobre los que se identificarán construcciones y Edificaciones principales, sectores de Amenaza, Riesgo y Vulnerabilidad a Inestabilidad de taludes que se generen cuando se realicen las excavaciones mayores de 5.0 metros de alto, toponimia y demás elementos de utilidad al Estudio.

Se deberá realizar un cartografiado de la Geología y Geotecnia Local en toda la trayectoria de la vía y considerando un ancho de 10 metros a ambos lados del eje de la vía, al mismo tiempo se debe definir los tipos de suelos y/o rocas encontrados así como la interpretación geotécnica e información de las propiedades mecánicas de los suelos que se considere necesario y aplicado a la Ingeniería de la Obras a construirse. Deberá realizar bajo estos criterios zonificaciones geotécnicas que ayude a establecer el comportamiento geotécnico de los diversos suelos con ayuda de las características mecánicas de los mismos.

Identificación y análisis de los procesos de geodinámica externa y taludes inestables que pongan en riesgo la transitabilidad de la vía (antes, durante y después de las obras), definiendo la magnitud, geometría, evaluará las

37



causas, consecuencias, identificando los agentes desestabilizantes, efectuará las investigaciones geotécnicas correspondientes de campo y laboratorio que le permitan el diagnóstico del problema y el planteamiento de medidas u obras de solución. En estas evaluaciones se deberán realizar como mínimo la ejecución de calicatas, trincheras y prospecciones geofísicas.

La evaluación y solución de los procesos de geodinámica externa deberá ser multidisciplinaria, por lo que deberá contar con la opinión y aprobación de los demás especialistas del Contratista. En el caso de soluciones altamente costosas contemplará además, otras alternativas de menor inversión, más ello no exime el diseño de las primeras.

En los sectores afectados por Inestabilidad de Taludes (durante la excavación), de darse el caso; El Contratista evaluará estos problemas y establecerá el tratamiento correspondiente en estrecha coordinación con los Especialistas en Suelos - Pavimentos y Estructuras - Obras de Arte.

Se calculará la capacidad de carga última, carga admisible y asentamiento de los suelos de fundación de estructuras y demás obras de competencia geotécnica; para lo cual se efectuarán las correspondientes investigaciones de campo y laboratorio.

Se desarrollará los Estudios de Riesgo Sísmico localizado, empleando metodologías adecuadas, tomando como base la información de sismos históricos é instrumentales, que definan con precisión, las aceleraciones y/o coeficientes máximos y de diseño. La información deberá ser adquirida en el Instituto Geofísico del Perú.

Toda la información textual deberá estar debidamente asistida por certificados de Ensayos y complementos gráficos, como fotografías, mapas, planos geológicos, geotécnicos y geodinámicos a escalas de acuerdo a las normas vigentes. Los certificados originales deberán ser presentados en el informe final.

Se presentará la memoria de cálculos de la capacidad portante de los suelos y de los cálculos de estabilidad de la estructura (vuelco, deslizamiento, presión de contacto, estabilidad global de la obra proyectada en condiciones estáticas, pseudostáticas, etc.).

ii. Diseño Geotécnico

Se efectuarán los diseños de los taludes de corte en suelos (mayores de 5.0 metros de altura) como resultado de los Análisis de Estabilidad de Taludes mediante el método del Equilibrio Límite, considerando que la excavación estará muy cerca a edificaciones.

Se diseñara las obras requeridas en caso de que el análisis considere una posible inestabilidad de los taludes, mediante diseños de obras de mitigación respectivas considerando como mínimo la colocación de muros de sostenimiento, de contención con anclajes post tensados, etc.

Se efectuarán análisis de estabilidad local y global con la obra proyectada, tanto en condiciones estáticas como pseudostáticas.

Se presentará la memoria de cálculos de la capacidad portante de los suelos y de los cálculos de estabilidad de las estructuras (empuje activo, verificación al deslizamiento, verificación al vuelco, etc.).

38



Se deberán realizar perfiles geológicos geotécnicos del trazo de la vía cada 10 metros de longitud en especial en donde se realizaran las excavaciones más profundas (mayores de 5.0 metros de profundidad) o Zonas donde se emplazan los Estribos del puente, los perfiles serán transversales a la vía y transversales y longitudinales en la zona de los Estribos. Las secciones deben ser de por lo menos 10 metros a ambos lados de la vía.

Las obras necesarias en la Estabilización de Taludes en suelos (muros con anclaje pos tensado, etc.) se implementaran previo análisis de la falla generadora y el diseño se sustentará en metodologías específicas. Esta recomendación en los casos de las excavaciones muy cercanas a las edificaciones de 5 pisos o más.

2.2 Estudio Geológico – Geotécnico con fines de construcción de Puentes

i. Ingeniería Básica.

Se desarrollará la Geología Local del área de emplazamiento de la estructura proyectada, describiendo por tramos homogéneos (delimitados con progresivas), las características estratigráficas, geomorfológicas, litológicas, sedimentológicas, etc., su emplazamiento é influencia respecto a la estructura en un radio mínimo de 50 m.

El Contratista identificará los procesos de geodinámica externa de incidencia a la estructura proyectada, evaluará en detalle y coherentemente la magnitud, geometría, causas, consecuencias, identificando los agentes desestabilizantes, con el planteamiento de medidas u obras de solución, en cada caso.

Los cálculos de capacidad de carga deben contemplar la influencia del nivel freático, por tanto es obligación del Contratista verificar la cota de este nivel; esto solo se determina con perforaciones.

Se deberán realizar Perforaciones Diamantinas, una para cada lado de los Estribos; en este caso no será menor de 20 m de profundidad, respecto al nivel de la Vía; y tendrá que efectuarse sobre los materiales más representativos.

Adicionalmente se realizaran tres perforaciones diamantinas en los bordes del rio Huatanay, en este caso no será menor de 20 m de profundidad, respecto al borde del rio. La ubicación de los puntos se determinara con el contratante.

Las perforaciones diamantinas serán con recuperación continua de testigo y la recuperación para este caso deberá no ser menor a los 80%, especialmente a los 3.0 metros arriba y 3.0 metros debajo donde se ubicara la cimentación de la estructura. Para lo cual el Contratista deberá perforar con corridas no mayores de 30 cm de longitud, controlando la presión hidráulica, la rotación y la cantidad de agua utilizada durante la perforación.

Se presentará la capacidad de carga admisible por corte y por asentamiento para lo cual el Contratista recurrirá a metodologías propias para cimentaciones superficiales o cimentaciones profundas, según sea el caso. Se presentará la memoria de cálculo con los parámetros físicos y mecánicos de los suelos (cohesión, fricción, peso unitario, etc.) debidamente sustentados ineludiblemente mediante ensayos de laboratorio y campo.

39



Cualquier otra consideración no contemplada en los presentes Términos de Referencia, el Proyecto se ceñirá al Manual de Diseño de Puentes (2003) y supletoriamente a las normas ASSHTO.

ii. Diseño Geotécnico

Los cálculos de capacidad de carga deben contemplar la influencia del nivel freático, por tanto es obligación del Contratista verificar la cota de éste, e incluir en el Estudio esta información. Se deberá presentar la metodología empleada, parámetros (cohesión, fricción, presión de poros, peso unitario, etc.) sustentados mediante ensayos debidamente certificados, hojas y/o memorias de cálculo.

La cimentación de muros de contención con anclajes post tensados procederá si el especialista en Geología y Geotecnia y el de Estructuras y Obras de arte así lo determinan en forma conjunta; y se realicen los cálculos de capacidad de carga y se emplearán metodologías propias de cimentación de muros, considerando la resistencia al corte de los materiales.

Las fuerzas sísmicas de diseño obedecerán a los parámetros obtenidos del estudio de riesgo sísmico, correlacionando los establecidos en el Manual de Diseño de Puentes (2003), elaborado por la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Se deberán presentar los perfiles- sección Geológico Geotécnico transversal y longitudinal del puente indicando la litología, perforación diamantina, profundidades, características geotécnicas de los suelos y la ubicación del perfil o logueo de las perforaciones diamantinas realizadas.

Se deberá presentar los logueos de las perforaciones diamantinas realizadas indicando el tipo de materiales, recuperación de muestras, RQD, ensayos realizados, propiedades del suelo, clasificación SUC y demás características geológicas geotécnicas definidas por el Contratista especialista.

Se analizará la estabilidad de la Obra en lo referido a asentamientos y licuación de suelo de ser el caso.

i. Calzadas Principales El Contratista estudiará y analizará la estructuración del pavimento, en

función de la capacidad de soporte de la subrasante, del tráfico previsto, de las condiciones ambientales del área (clima, altitud, precipitaciones, etc.), de las alternativas de mantenimiento vial, de los materiales naturales disponibles en la zona, etc.

En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos del diseño estructural del pavimento, el Contratista debe desarrollar la metodología AASHTO versión 1993 y complementariamente a la del ASPHALT INSTITUTE edición 1991 o las que fueran aplicables a la solución propuesta, previa aprobación de la Entidad.

Además de los parámetros requeridos por los métodos antes mencionados, el diseño deberá considerar los siguientes aspectos: Datos del Clima, Altitud, Precipitaciones y Temperaturas, y de igual manera se evaluarán los registros históricos según SENAMHI y otros, obteniendo finalmente los datos y/o parámetros representativos para los fines de diseño.

Se estudiará y analizará un diseño para 20 años, con ejecución en una sola etapa y en dos etapas, considerando una primera etapa de 10 años y la segunda hasta el año 20.

40



El Nivel de Confiabilidad será de 90% y el Índice de Serviciabilidad Final para cada etapa de diseño será igual a 2.

ii. Calzadas Laterales A partir de los resultados de la evaluación del pavimento, la prospección de

suelos, y la sectorización del tramo, el Contratista planteará los diseños y alternativas de solución para la rehabilitación del pavimento, incluyendo las reparaciones y trabajos de Mantenimiento Rutinario que sea necesario ejecutar previamente.

El Contratista dependiendo del tipo de superficie de rodadura que analice y para el caso de Diseño de Refuerzos asfálticos empleará el Método de la AASTHO y del Instituto del Asfalto (MS-17) en sus últimas versiones, previa determinación de parámetros elásticos por un método racional para un período de servicio mínimo de 10 años, adicionalmente, desarrollará la modelación matemática del diseño obtenido para su verificación utilizando criterios de falla y expondrá en una memoria de cálculo todos los criterios adoptados describiendo paso a paso como se han obtenido los resultados.

En forma supletoria o alternativa, el Contratista podrá plantear la utilización de normas de ensayos y diseño, o criterios técnicos utilizados por entidades u organismos de reconocido prestigio, siempre que se justifique técnicamente su empleo para la optimización del proyecto.

Sin ser limitantes las soluciones convencionales que debe plantear el Contratista comprenderán entre otras las siguientes actividades:

- Refuerzos por insuficiencia estructural (con o sin fresado).- Capas delgadas y sellos para controlar deterioros de textura.- Reparaciones en sectores colapsados.- Recomposición de bermas.- Parchados superficiales en la superficie de rodadura y en las bermas.- Parchados Profundos por deficiencia estructural.- Tratamientos de fisuras y grietas.- Limpieza y Sellado de Juntas en losas de Concreto. El Contratista definirá las políticas de mantenimiento asociadas a cada

alternativa planteada y definirá la solución aplicable al proyecto desde el punto de vista técnico-económico

El Contratista, presentara los resultados de laboratorio del diseño de mezcla, a emplear en la construcción del pavimento.

3 ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE ESTRUCTURAS

Trabajo de campo.-Se efectuará por lo menos dos calicatas de una profundidad mínima de 4.0 metros en zonas que se consideren representativas de aquellas en que se construirá los muros de contención de las rampas. En cada una de las perforaciones o calicatas se realizará un registro del perfil del suelo, se tomarán muestras y efectuarán los siguientes ensayos;Ensayos para identificación y clasificación de suelos: Análisis Granulométrico Límite de Atterberg (líquido y plástico) Cálculo del Índice de Plasticidad Ensayos de humedad natural Análisis químico de los suelos (contenido orgánico, PH, sales solubles totales,

cloruros, sulfatos).Estos ensayos se harán en cada cambio de suelo de la subrasante.Ensayos para capacidad portantePara la determinación de la capacidad portante del terreno a usar en el diseño de la cimentación del puente, se efectuarán pruebas SPT, de permitirlo el suelo. En

41



caso de encontrarse suelos cohesivos, se tomará una muestra inalterada para efectuar ensayo de corte directo en laboratorio.Corresponderá a la facultad del especialista en mecánica de Suelos proponer procedimientos alternativos para determinar la capacidad portante del terreno en el que se apoyará la cimentación del puente y muros de contención.

4 PUENTES Para el diseño de los puentes o viaductos elevados se tendrá en cuenta lo siguiente: La última versión de las especificaciones de la “American Association of

StateHighway and TransportationOfficials” AASHTO LRFD (Bridge DesignSpecifications) y para aspectos particulares propios de nuestro país utilizar el Manual de Puentes del MTC.

La sección transversal de la superestructura y los accesos estará en concordancia con el diseño geométrico del tramo.

El Contratista propondrá las luces definitivas según la información de la Ingeniería Básica que él mismo obtenga.

Para el diseño se efectuarán estudios básicos de ingeniería como estudios geológicos y geotécnicos, hidrológicos, que determinen capacidad de carga admisible, nivel freático y de desplante, probable asentamiento.

La solución que proponga el Contratista (concreto armado u otro) deberá tomar en consideración los efectos de las fuerzas sísmicas.

El postor podrá proponer otro tipo de solución a la indicada en los estudios anteriores existentes, siempre y cuando esta cuente con el debido sustento técnico-económico.

Para el desarrollo de las estructuras y el proyecto en general se aplicarán las normas nacionales vigentes y supletoriamente otras normas que pueden complementarse siempre que su aplicación se encuentre debidamente sustentada. En consecuencia para el diseño de puentes se utilizará todo lo señalado en el Manual de Diseño de Puentes vigente.Deberá Presentar los siguientes planos: Vista general en planta y elevación en base a un levantamiento topográfico a

detalle del área de ubicación. Subestructura (excavaciones, encofrados – armadura de estribos de

concreto, pilares, arranques, etc). Superestructura (encofrados – armadura de vigas y losa de concreto,

reticulados, etc). Detalles (apoyos, juntas de dilatación, tubos de drenaje, barandas, losas de

aproximación, etc).Además considerar como alcances adicionales lo siguiente: Recomendación del proceso constructivo. Losas de aproximación en ambos extremos de la estructura si es isostática.

5 DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

El Contratista deberá efectuar el estudio y diseño de la señalización tanto vertical como horizontal, de acuerdo a la necesidad de la misma y en concordancia con el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras vigente, teniendo en cuenta los resultados de los estudios de seguridad vial.

El diseño de la señalización deberá ser compatible con el diseño geométrico, de manera que las señales contribuyan a la seguridad vial y tengan buena visibilidad, en concordancia con la velocidad del tránsito.

De acuerdo a los resultados de los estudios de seguridad vial, deberá tener especial atención en el diseño de la señalización, utilizando señales de mayor

42



dimensión con colocación repetitiva a intervalos previos, de reductores de velocidad tipo resalto, sistemas de contención de vehículos tipo barreras de seguridad o guardavías, etc.Las dimensiones y características especificadas, deberán ser concordantes en los diferentes documentos que componen el Expediente Técnico: Memoria Descriptiva, Planos, Especificaciones Técnicas, Metrados etc.

El Contratista deberá elaborar las especificaciones técnicas tanto para la señalización horizontal, como para la vertical, precisando los materiales, dimensiones y calidades para cada una de las partidas.

5.1 Señalización Horizontal

i. Marcas en el pavimentoLas marcas en el pavimento tienen por objeto reglamentar los movimientos de los vehículos e incrementar la seguridad en su operación. Deben de ser uniformes, en su diseño, posición y aplicación, con el fin de que el conductor del vehículo pueda reconocerlas e interpretarlas rápidamente.El Contratista determinará las marcas en el pavimento necesarias para posibilitar que los usuarios de la carretera, tanto vehiculares como peatonales, transiten por ella con seguridad.Deberá especificar adecuadamente la pintura a utilizar, las mismas que deberán ser retroreflectivas mediante el uso de microesferas de vidrio aplicadas a la pintura.La dosificación de la pintura y las microesferas deberán estar acordes con el tipo de pavimento. A mayor rugosidad o mayor abertura del pavimento, deberá especificarse mayor dosificación a fin de lograr una adecuada cobertura y retroreflectividad. El Contratista deberá especificar los valores de retroreflectividad para cada color (blanco en bordes y amarillo en el eje)Asimismo deberá especificar doble aplicación de marcas en el pavimento. Una primera de carácter temporal en los tramos que se entreguen al tránsito a fin de garantizar la seguridad tanto diurna como nocturna. La segunda aplicación deberá hacerse una vez concluido el pavimento para la recepción final. Las dosificaciones de pintura y microesferas deberán estar acordes a las exigencias de durabilidad de cada aplicación.Asimismo, deberá incluir los metrados y precios unitarios para cada aplicación.

ii. Ojos de gato El Contratista deberá incluir el uso de marcadores de pavimento (tachas u ojos de gato), en zonas que requieran mejor visibilidad nocturna. Deberá evitar el uso simultáneo o repetitivo de elementos reflectivos.

5.2 Señalización Vertical

i. Señales Preventivas Son aquellas que se utilizan para indicar con anticipación la aproximación de ciertas condiciones de la vía, que indican un peligro real o potencial que puede ser evitado tomando ciertas medidas de precaución.

El Contratista deberá proyectar la colocación de señales preventivas a fin de “prevenir” al usuario sobre condiciones de la carretera que requieren su atención y acción inmediata, ubicándolas a la distancia que recomienda el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito Automotor, a fin de que el usuario tenga el tiempo de reacción necesario.

ii. Señales Reglamentarias

43



Las señales reglamentarias determinan acciones mandatarias o restricciones que gobiernan el uso de la vía y que el usuario debe cumplir bajo pena de sanción, por lo que deben proyectarse con parámetros razonables y factibles de ser cumplidas, particularmente en cuanto a los límites de velocidad.

El material a utilizar deberá ser concordante con las condiciones ambientales y de seguridad frente al vandalismo, diseñándose los componentes acordes a ello. De preferencia se utilizarán postes de concreto que tienen menor atractivo para el hurto.

Las dimensiones de las señales deberán estar acordes a la velocidad de circulación de los vehículos, y a la “polución visual” que pueda existir en la zona. En zonas urbanas, donde existe mayor cantidad de elementos distractivos (postes, publicidad, plantas, etc.) deberán especificarse señales de mayores dimensiones.

iii. Señales InformativasEl Contratista diseñará señales informativas para guiar al usuario, al lugar de su destino.

Las dimensiones de las señales informativas deberán permitir tanto su legibilidad como su visibilidad desde distancias razonables. Deberá proyectar las dimensiones en múltiplos de 0.15 m, debido a que las láminas reflectivas para las señales se comercializan en unidades inglesas (1 pie equivalente a 0.30 m).

El tamaño de las letras a utilizar deberá estar acorde a la velocidad directriz.

Deberá proyectar las dimensiones y materiales de los paneles para cada tipo de señal así como los elementos de soporte estructural y cimentación necesarios.

Presentará la ubicación de cada tipo de señal con su diseño respectivo, indicando sus dimensiones y contenido; así como los cuadros resúmenes de las dimensiones y metrados de las mismas.

iv. Señales Indicadores de ruta.El Contratista deberá especificar señales de ruta a fin de informar al usuario de la vía.

v. Señalización de Medio AmbienteEl Contratista deberá incluir las señales de protección del medio ambiente

5.3 Señalización y Procedimientos de Control de Tránsito durante la ejecución de la obra.

Deberá presentar los planos de señalización y los procedimientos de control de tránsito durante la ejecución de obra, los que deberán estar en función del cronograma de la misma, incluyendo las responsabilidades del Contratista y los requerimientos de comunicación en las áreas afectadas, a fin de alertar a los usuarios sobre las interrupciones, desvíos de tránsito y posibles afectaciones en los tiempos de viaje.

44



5.4 Sistema de contención de vehículos, Tipo Barreras de Seguridad o guardavías.

Deberá proyectar el uso de sistemas de contención de vehículos, tipo barreras de seguridad o guardavías en zonas críticas donde exista la posibilidad que un vehículo se salga fuera de la vía, tales como los accesos a los puentes, pasos a desnivel, curvas peligrosas, separadores centrales, taludes de terraplén, debiendo ser proyectados para que funcionen como un elemento de contención, y que permitan redirigirse a la vía, diseñando la longitud para que el sistema se desarrolle en forma completa, concordantes con su función Asimismo, el Contratista deberá establecer las normas y medidas de seguridad necesarias para disminuir los riesgos de accidentes de tránsito durante las obras.

6 ILUMINACIÓNEl Contratista desarrollará el expediente del estudio definitivo de la iluminación que se requiera para la vía principal a lo largo de los 9.646 km. Analizará previamente la solución de las interferencias existentes del proyecto con respecto a otros servicios. El monto estará considerado dentro del ítem de interferencias.

7 INSTALACIONES SANITARIASEl Contratista desarrollará el expediente del estudio definitivo de las instalaciones sanitarias que interfieran con el proyecto. Analizará previamente la solución de las interferencias existentes con respecto a otros servicios. El monto estará considerado dentro del ítem de interferencias.

8 SERVIDUMBRES, EXPROPIACIONES E INTERFERENCIAS El Supervisor velará por el cumplimiento respecto a las servidumbres expropiaciones e interferencias, siendo que la Entidad será el responsable por el pago de estas actividades y que el Contratista será el responsable por su ejecución. A continuación se detalla estas responsabilidades asumidas por cada parte.La Entidad será responsable por el saneamiento legal y por el costo de las servidumbres, expropiaciones e interferencias. El monto indicado por servidumbres, expropiaciones e interferencias en Valor Referencial podrá variar dependiendo de la necesidad de ejecución de los trabajos y servicios que se identifiquen durante la ejecución de la obra.Las interferencias identificadas en el proyecto se refieren a los servicios, tales como: de telefonía, redes y postes eléctricos, instalaciones de gas, obras de agua y alcantarillado, posibilidad de hallazgos arqueológicos, etc.… a fin determinar el tipo de intervención a realizar y su costo real respectivo de manera de no interferir en la normal ejecución de las obras.El Contratista será responsable por las obras o servicios para dar solución a las servidumbres, expropiaciones e interferencias, se realicen de conformidad con los respectivos expedientes aprobados. La Entidad será responsable por todas las coordinaciones respectivas con los municipios por donde pasa el trazo de la obra para los permisos y/o autorizaciones de los trabajos nocturnos, de ser el caso, requeridos para la ejecución de la obra.A continuación se presentan las interferencias identificadas de conformidad con el Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad:

DESCRIPCIONENTIDAD

RESPONSABLE DEL SERVICIO

MONTO

INTERFERENCIAS 11,018,844.30

45



SISTEMA DE AGUA POTABLE SEDACUSCO 1,693,730.78

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SEDACUSCO 2,206,463.52

INTERFERENCIAS ELECTRICAS ELECTROSUR ESTE

5,000,000.00

SISTEMA DE TELECOMUNICACION FIJA TELEFONIA 2,118,650.00

SERVIDUMBRES 5,787,225.23

INFRAESTRUCTURA PRIVADA PER PLAN COPESCO

5,787,225.23

TOTAL DE INTERFERENCIAS Y SERVIDUMBRES (COSTO DIRECTO) 16,806,069.53

9 METRADOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Los metrados, especificaciones técnicas y análisis de precios unitarios se corresponderán estrechamente y estarán compatibilizados entre sí, en los procedimientos constructivos, métodos de medición, y bases de pago.

Los metrados se efectuarán considerando las partidas de obra a ejecutarse, la unidad de medida, los diseños propuestos indicados en los planos y detalles constructivos específicos.

Los metrados serán detallados para cada partida específica del presupuesto, y se incluirán diagramas, secciones y croquis típicos en donde corresponda y sea necesario para el sustento de los metrados y análisis de precios unitarios. La definición de partidas de obra y el cálculo de los metrados deben ser precisos y estar dentro de un rango razonable de ±10% respecto a los metrados reales de obra.

Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas para cada partida del proyecto, en términos de especificaciones particulares y serán concordantes con la naturaleza de la obra las que tendrán como base las recomendaciones y soluciones formuladas por cada especialista; se sujetarán al Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG-2001, al Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras EM-2000 y a las Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras EG-2000 y otras normas aprobadas por el MTC.

Complementariamente se utilizarán las normas y especificaciones AASHTO y ASTM.

Incluirán el control de calidad, ensayos durante la ejecución de obra y criterios de aceptación o rechazo, controles para la recepción de la obra, los aspectos referidos a la conservación del medio ambiente y los factores de seguridad en cada una de las etapas del proceso de ejecución de los trabajos; de manera que ante la eventualidad de que se ejecuten incorrectamente se puedan tomar medidas correctivas en forma oportuna.

Los análisis de precios unitarios se efectuarán para cada partida y sub partida necesarias de acuerdo a las características particulares de la obra, considerando la composición de mano de obra, equipo y materiales, el rendimiento de la mano de obra y equipo correspondientes incluyendo fletes, impuestos, seguros; en general todo valor consignado en los análisis de precios deben estar debidamente sustentadas y en correspondencia a su propuesta. Los análisis se elaborarán en

46



forma detallada, tanto para los costos directos, como los indirectos (gastos generales fijos, variables y utilidad).

El Presupuesto de obra deberá ser calculado basado en los metrados y los análisis de precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que corresponda. El presupuesto deberá ser elaborado usando el programa S10 u otro similar que la entidad disponga para su revisión.

El Contratista deberá formular el cronograma de ejecución de obra considerando las restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento de las obras, tales como dificultad de acceso a ciertas áreas, etc. El cronograma se elaborará considerando todas las partidas consignadas en el presupuesto de obra, empleando el método PERT-CPM y GANTT utilizando el software MS Project u otro similar que la Entidad disponga para su revisión; identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta crítica del proyecto.

El Contratista deberá dejar claramente establecido, que el cronograma es aplicable para las condiciones climáticas de la zona. Asimismo presentará un cronograma valorizado de ejecución de obra, cronograma de adquisición de materiales y cronograma de utilización de equipos, concordado con el cronograma de ejecución de obra.

También deberá presentar la relación del equipo mínimo necesario para asegurar el cumplimiento de los trabajos en los plazos programados.

10 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTALEl contenido de este acápite se presenta a continuación:

47



ANEXO N° ATERMINOS DE REFERENCIA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL“PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y

VEHICULAR DE LA AVENIDA EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO”

1) INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene los Términos de Referencia bajo los cuales se elaborará el Estudio de Impacto Ambiental del “Proyecto: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AVENIDA EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO”.

2) METODOLOGÍA

El propósito del estudio es establecer las condiciones ambientales existentes dentro y en el área de influencia del Proyecto para evaluar los posibles impactos que pueden ser ocasionados por el Proyecto mismo e identificar las medidas de mitigación que serán necesarias para eliminar o minimizar los impactos a niveles aceptables.

Para el desarrollo del estudio de impacto ambiental se tomará en cuenta las recomendaciones contenidas por la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental Nº 27446 y sus modificatorias

3) TIEMPO DE EJECUCIÓN

EL EIA se realizará en un plazo de 90 días calendario, correspondiendo 45 días de levantamiento de información en campo y 45 días de elaboración del informe del EIA.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL“PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y

VEHICULAR DE LA AVENIDA EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO”

CONTENIDO

I. RESUMEN EJECUTIVO Este acápite desarrollará una síntesis de los aspectos más importantes el estudio incluyendo la descripción de la obra, el análisis de impactos y el plan de manejo ambiental, de tal manera que facilite la compresión de la información proporcionada, por lo que se debe cuidar la redacción y presentación.

II. OBJETIVO GENERAL DEL EIA Se explicará el objetivo del EIA y los alcances del mismo en forma breve, todo lo cual se desarrollará en los siguientes capítulos.

III. MARCO LEGAL Se realizará una descripción del marco político del proyecto y de las normas legales que tiene que cumplir en las obras de infraestructura vial en todas sus etapas. De ser el caso, debe considerarse el marco legal específico referido a las afectaciones a la propiedad privada. Asimismo, deben incluirse los dispositivos regionales y/o municipales vinculados a los aspectos ambientales del proyecto y su área de influencia.

48



Autorizaciones y Permisos: Se presentará el listado de autorizaciones y permisos requeridos para la ejecución del proyecto de infraestructura.

IV. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROYECTO Descripción del proyecto basada en la información existente brindada por el proponente del proyecto y de estudios anteriores realizados.

4.1 Antecedentes Se señalará los antecedentes, estudios ambientales anteriores, proyectos y otras referencias que correspondan al proyecto de infraestructura.

4.2 Ubicación Política y Geográfica Se deberá señalar la ubicación del proyecto, indicando el distrito, provincia y departamento en que se encuentra ubicado.

4.3 Características Actuales Se deberá describir las características y condiciones actuales del proyecto, principales características del proyecto a ejecutar con especial énfasis en aquellos aspectos que puedan generar impactos ambientales.

IV.4 Características Técnicas del ProyectoSe describirá las principales características del proyecto en especial a aquellos aspectos que puedan generar impactos.

IV.5 Descripción de las Etapas del Proyecto: se describirán las etapas del proyecto como son: planificación, ejecución, operación y mantenimiento y cierre.

IV.6 Instalaciones Auxiliares del Proyecto Se describirá las instalaciones auxiliares del proyecto, anexando las fichas de caracterización y los planos correspondientes en la escala indicada u otro documento indicado en los lineamientos, según el tipo de instalación a requerirse en el proyecto.

IV.7 Requerimiento de Mano de ObraEstimado de puestos de trabajo (obreros y profesionales) y cronograma de obra.

IV.8 Cronograma de Ejecución y costo del proyecto.

V. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURASe describirá el área de influencia directa (AID) e indirecta (AII) y la metodología para su determinación.

VI. LÍNEA DE BASE AMBIENTAL (LBA)Se describirá la metodología usada para el desarrollo de este ítem.

6.1 Línea de Base Física

Clima: Precipitación Temperatura Humedad relativa Dirección y velocidad del tiempo

Calidad de aire y ruido: Los parámetros a considerar en la medición de la calidad del aire son: PM2.5, PM10, SO2, CO, NO2. Asimismo, los establecidos en los Estándares de Calidad del Aire vigentes y como referencia los instituidos por la O.M.S.Para el caso de ruido, las mediciones estarán regidas por lo indicado en el Reglamento de

49



Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. Nro. 085-2003-PCM) en el cual, se indican los niveles máximos permisibles para ruido y la metodología de medición.

Geología: Se describirán las características geológicas en el AID y el AII, considerando la distribución de las formaciones geológicas reconocidas.

Geomorfología: Se describirán las características geomorfológicas detallando sus principales unidades y procesos morfodinámicos en el AID y el AII (inundaciones, huaycos, erosiones, deslizamientos entre otros procesos) considerando las zonas de mayor o menor estabilidad y riesgo físico frente a las obras del proyecto de infraestructura.

Suelo: Comprenderá la clasificación taxonómica de los suelos, la capacidad de uso mayor de tierras (CUMT) y la capacidad de los suelos.

Hidrología e Hidrografía: Comprenderá la descripción de las características hidrológicas en el área de influencia directa y se deberá identificar y describir las cuencas y microcuencas hidrográficas en el área de influencia indirecta

Calidad de agua: En caso aplique, se monitoreará los siguientes parámetros: pH, temperatura, DBO5, DQO, Sólidos totales disueltos, sólidos totales en suspensión, cloruros, entre otros.

6.2 Línea de Base Biológica (LBB):De aplicar se identificaran las tasas variables e indicadores así como la metodología y los protocolos de muestro para cada componente biológico. El numero de los puntos de muestro para la vegetación y la fauna terrestre debe considerar la extensión (porcentaje de superficie) de las unidades de vegetación del área de influencia directa e indirecta del proyecto

Flora Silvestre Se identificará las áreas con vegetación natural presentes en el área de influencia del proyecto y describir las comunidades o formaciones vegetales presentes en el AID.

Fauna Silvestre Se identificará y describir las especies de fauna que se encuentran en el AID, susceptibles y no susceptibles a ser impactadas por las actividades propias del proyecto de infraestructura.

Áreas Naturales Protegidas En caso de aplicar, se describirá las áreas naturales protegidas y su zona de amortiguamiento que se encuentren en el área de influencia.

6.3 Línea Base Socio-Económica (LBS): Para la elaboración de la LBS se deberán presentar los siguientes temas comparando la data de cada centro poblado y realizando el análisis respectivo. En caso de no existir centros poblados se deberá realizar la identificación de los temas aplicables a los pobladores residentes en el AID. Los temas son:

- Demografía- Población distrital - Comunidades campesinas y nativas. Características generales, culturales, generales

entre otros.- Educación: - Salud: - Economía: - Uso de recursos naturales.- Transporte: - Comunicaciones. - Grupos de interés: Características generales, Diagnóstico de grupo de interés.- Problemática social: violencia social y política, delincuencia y seguridad ciudadana, otros

50



conflictos sociales identificados.

6.4 Diagnóstico Arqueológico De ser el caso, se deberá incluir los resultados obtenidos por la evaluación arqueológica, sitios arqueológicos e históricos identificados en la proximidad del proyecto de infraestructura.

VII. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALESSe describirá la metodología para la determinación de los potenciales impactos ambientales del proyecto. Se realizará una evaluación de las actividades del proyecto en sus fases de construcción y operación a fin de conocer si se generará algún impacto ambiental tanto positivo como negativo sobre los componentes del medio físico y biótico, tales como:

La calidad del aire: (por material particulado, gases, etc.). Nivel de ruido. La flora y fauna de la zona. La calidad del suelo (por vertimientos, derrames, disposición de residuos, etc.). La belleza escénica Las manifestaciones culturales, estilos de vida, actividades económicas o de subsistencia de

la población. Tránsito vehicular y peatonal Seguridad vehicular y peatonal Costos de viajes Generación de empleo, etc.

Evaluación de Impactos: La evaluación se realizará a través de métodos cuantitativos y cualitativos, los cuales deberán estar claramente definidos en el documento. Dichos métodos serán aplicados por el equipo interdisciplinario participante en el desarrollo de la línea base.

VIII. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

El Plan de Manejo Ambienta deberá presentar la siguiente estructura:

A. Programa de Medidas Preventivas, Mitigadoras y Correctivas Debe contener el detalle de las medidas, procedimientos y diseños específicos para cada instalación y frentes de obra. Las medidas y procedimientos deberán contemplar los trabajos correspondientes a la preparación y condicionamiento de las áreas e instalaciones y la operación de las mismas. Este programa podrá comprender los siguientes Subprogramas:

Subprograma de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y Efluentes Subprograma de Control de Erosión y Sedimentos

B. Programa de Monitoreo ambiental: Se deberá considerar los límites máximos permisibles (LMP) y los estándares de calidad ambiental (ECA) establecidos por la legislación peruana. En caso, de no estar especificados por las normas se tomará como referencia los estándares internacionales.

Este programa podrá comprender los siguientes aspectos: Monitoreo de calidad de aire y niveles de ruido. Monitoreo de la calidad del agua. Monitoreo de suelos Monitoreo de impactos de flora y fauna Monitoreo de los subprogramas de asuntos sociales Cronograma de obra y frecuencia del monitoreo de cada uno de los componente.

C. Programa de Asuntos Sociales: Este programa podrá comprender: Subprograma de relaciones comunitarias Subprograma de contratación de mano de obra local

51



Subprograma de Participación ciudadana

D. Programa de educación ambiental y seguridad vial: E. Programa de Prevención de Pérdidas y Contingencias: F. Programa de Cierre de Obra G. Programa de inversionesH. Cronograma de actividades

IX. CONCLUSIONESSe detallarán las principales conclusiones del estudio destacando los principales impactos y las medidas de mitigación.

X. BIBLIOGRAFIA

XI. ANEXOSPanel fotográficoPlanos Mapas temáticosParticipación ciudadana, entre otros

11. ARQUEOLOGIA

El Contratista en cumplimiento de la normatividad vigente referida a la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), deberá considerar los plazos establecidos y que para una extensión o área menor a 5 ha, se gestionará el CIRA en el Ministerio de Cultura.Para lo cual el Contratista deberá elaborar el Expediente de CIRA de acuerdo a lo descrito en el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas y realizar la supervisión respectiva conjuntamente.

ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICOEl Contratista a cargo de la ejecución de las obras, procederá a la elaboración de los Estudios Definitivos de Ingeniería y la preparación del Expediente Técnico correspondiente. El Contratista adjudicatario de la Buena Pro del presente concurso público, tendrá a su cargo la supervisión del desarrollo de los estudios definitivos y expediente técnico.El Expediente Técnico comprenderá:

I. Volumen N° 1 - Resumen Ejecutivo del ProyectoAnexar la relación de todos los profesionales responsables que han participado en la elaboración del Proyecto; esta relación mostrará la especialidad, nombre, registro profesional correspondiente y firma.

II. Volumen Nº 2 - Memoria DescriptivaII.1. Descripción General del Proyecto

II.1.1. Memoria Descriptiva por cada especialidad que conforma el proyecto.II.1.2. Resumen del Presupuesto de Obra y Cronograma de Ejecución de Obra por ítemsII.1.3. Plano de Ubicación, Plano General del Proyecto.II.1.4. Conclusiones y Recomendaciones

II.2.Estudios Definitivos:II.2.1. Estudio de Topografía, Trazo y Diseño Vial.II.2.2. Estudio de Geología y Geotecnia.II.2.3. Estudio hidrológicoII.2.4. Estudio de Suelos, Canteras y Fuentes de Agua

52



II.2.5. Estudio de riesgos II.2.6. Estudio de Pavimentos.II.2.7. Estudio de Puentes.II.2.8. Estudio de Señalización y Seguridad vial.II.2.9. Estudio de Iluminación.II.2.10.Estudio de Interferencias.

II.3.ANEXOS-ESTUDIOSII.3.1. Registros de campo de Topografía y Trazo

El Contratista deberá entregar los Registros de trazo, nivelación y secciones transversales; asimismo una relación de los BMs, PIs y sus referencias; hojas de cálculo, diagramas, tablas y gráficos que hayan servido para la elaboración de los documentos presentados.

II.3.2. Información de campo y ensayos de laboratorio del Estudio de Geología y Geotecnia.

II.3.3. Información de campo y ensayos de laboratorio del Estudio de Suelos, así como información de Canteras, Fuentes de Agua y Pavimentos.

III. Volumen Nº 3 - PlanosLos planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo ser entregados debidamente protegidos en portaplanos que los mantengan unidos pero que permitan su fácil desglosamiento.Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y mostrarán la fecha, sello y firma del Especialista y del Jefe del Proyecto.

Sin estar limitados a la relación que a continuación se detalla, los planos más importantes y su contenido serán los siguientes:(1) Informe general e índice de planos.(2) Plano de ubicación, mostrando las vías, y

proyectos más importantes, dentro del área de influencia del estudio.

(3) Plano de Ubicación - Vista general en planta y elevación. en base a un levantamiento topográfico a detalle del área del proyecto.

(4) Plano clave a escala 1/2000 en papel indeformable con coordenadas UTM.

(5) Plano de secciones tipo, escala 1:50 (H) y 1:50 (V) indicando las dimensiones y demás características de las secciones transversales, de las vías principales, secundarias, auxiliares, etc.

(6) Los Planos de Planta y Perfil del proyecto a las escalas 1:500 (H) y 1:50 (V), con la nomenclatura requerida por las Normas Peruanas. En los planos de planta se indicarán las referencias de los PIs, límites de derecho de vía, ubicación, incluyendo cotas y pendientes, de alcantarillas, muros, y otras obras complementarias importantes. Sobre los planos de perfil se señalarán la ubicación y referencia de los BMs, puentes y otras estructuras.

(7) Los Planos de secciones transversales indicando las áreas de explanaciones en cada sección, a escala correspondiente.

(8) Detalles estructurales de la Subestructura (excavaciones, encofrados – armadura de estribos, pilares, arranques, etc., indicando la capacidad de carga del suelo de fundación y la máxima presión transmitida.

53



(9) Detalles estructurales de la Superestructura (incluye, encofrados – armadura de vigas, losas de concreto, barandas, juntas de dilatación, apoyos losas de aproximación, tubos de drenaje, etc.).

(10) Plano de demoliciones de ser el caso.(11) Planos de desvíos y pase provisional(12) Planos de ubicación de Interferencias (agua, desagüe, instalaciones

de gas, etc) para la construcción de los estribos, muros de contención, carretera, canales de riego y otros.

(13) Planos de Alumbrado Público(14) Planos de Obras Complementarios (Sardineles, canaletas,

drenajes, etc.)(15) Planos de señalización y seguridad vial; se presentarán a escala

variable e incluirá la señalización durante la ejecución de la obra; señalización vertical (señales preventivas, restrictivas e informativas); detalle de los postes de fijación; elementos de seguridad vial, barreras de seguridad, tachas, postes delineadores, etc. Además, se presentará un plano general de señalización y seguridad vial, a escala 1:500, ubicando claramente la correspondiente señalización vertical, horizontal y los elementos de seguridad vial.

(16) Plano de Semaforización(17) Paisajismo(18) Plano Geológico – Geotécnico, Vista en planta de las

consideraciones geológicas locales solicitadas en los TDR, a escala 1:200.

(19) Plano de Secciones geológicas geotécnicas del área de emplazamiento del puente proyectado (eje) y accesos a escala 1:50.

(20) Planos de Obras de control y protección (calzaduras, muros de anclajes, etc).

IV. Volumen Nº 4 – Metrados de ObraLos metrados serán detallados por cada partida específica del presupuesto y se incluirán diagramas, secciones y croquis típicos, en los casos que corresponda y sean necesarios para el sustento del metrado.IV.4.1. Metrados de Obras Preliminares.IV.4.2. Metrados de Movimiento de Tierras..IV.4.3. Metrados de Base y Sub BaseIV.4.4. Metrados de Pavimentos.IV.4.5. Metrados de Obras de Arte y de DrenajeIV.4.6. Metrados de transporteIV.4.7. Metrados de Señalización y Seguridad Vial.IV.4.8. Metrado de semaforizaciónIV.4.9. Metrados del Plan de Manejo Ambiental IV.4.10. Metrados de Obras Especiales.

V. Volumen Nº 5 - Especificaciones TécnicasComprenderá las especificaciones técnicas materia de la obra a ejecutar, por rubros y por cada partida del presupuesto de obra, incluyendo el control de calidad y ensayos durante la ejecución y para la recepción de la obra; asimismo comprenderá las actividades para la conservación del medio ambiente.Este volumen deberá ser firmado y sellado por cada especialista encargado de su elaboración de acuerdo a su competencia.

VI. Volumen N° 6 – Análisis de Precios Unitarios

54



VI.1. Memoria de Costos y Bases de cálculo. VI.2. Análisis de costos directos VI.3. Análisis de costos indirectosVI.4. Presupuesto de ObraVI.5. Fórmulas PolinómicasVI.6. Relación de recursosVI.7. Relación de equipo mínimo. VI.8. Cronograma de ejecución de obraVI.9. Cronograma valorizado de ejecución de obraVI.10. Cronograma de adquisición de materialesVI.11. Cronograma de utilización de equipo

VII. Volumen N° 7 – Informe de Verificación de la Viabilidad

VIII. Volumen N°8 - Estudio de Impacto Ambiental.

IX. Volumen N° 9 - Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos

X. Volumen N° 10 - Discos CompactosEl Contratista deberá entregar los discos compactos, con los archivos correspondientes al Estudio, en los formatos AUTOCAD, MS WORD, EXCEL, etc., en una forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de reconstruir totalmente el Informe Final. De igual forma presentará los discos compactos correspondientes al escaneado del impreso del Expediente Técnico debidamente firmado por los profesionales que elaboraron el Estudio.

INFORMES:Ítem Detalle Fecha de entrega*

1 Revisión de Informe Inicial y desarrollo de Plan de trabajo

Día 15

2 Revisión del Informe preliminar de Avance

Día 65

3 Revisión del Borrador de Informe Final

Día 85

4 Revisión de Informe Final Día 90(*) Las fechas de entrega son referenciales, ya que dependerán de las fechas de entrega de los informes del Contratista a cargo del desarrollo del Expediente Técnico.

1 REVISIÓN DEL INFORME INICIAL Y DESARROLLO DE PLAN DE TRABAJO

La Supervisión deberá desarrollar su Plan de Trabajo y además cumplir con revisar y supervisar el Informe Inicial del Contratista, en cumplimiento de sus respectivos Términos de Referencia.

2 REVISIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AVANCE

Comprenderá la supervisión de todo lo avanzado por el Contratista a los 45 días calendario, respecto al alcance del servicio por cada una de las especialidades indicadas en el ítem 1.3 de sus respectivos Términos de Referencia.

55



3 REVISIÓN DEL BORRADOR DEL INFORME FINAL

Se supervisará y revisará el Borrador del Informe Final presentado por el Contratista a los 75 días de iniciado el servicio.El Borrador del Informe Final, tendrá la misma estructura de presentación del EXPEDIENTE TECNICO que se indica en el Numeral 1.3.14. de sus respectivos Términos de Referencia.

4 REVISIÓN DEL INFORME FINAL (EXPEDIENTE TECNICO)

Se supervisará y revisará el Informe Final presentado por el Contratista a los 90 días calendarios de iniciado el servicio. El Informe Final estará constituido por todos los volúmenes del Expediente Técnico, cuyo contenido se detalla en el Numeral 1.3.14 de sus respectivos Términos de Referencia

5 REVISIÓN DE LOS INFORMES DEL COMPONENTE DE IMPACTO AMBIENTAL

El Supervisor revisará los Informes de Impacto Ambiental presentados por el Contratista, de acuerdo a sus términos de referencia.

OTROS ASPECTOS REFERENTES A LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SupervisiónLa función de supervisión del Estudio la realizará LA ENTIDAD, o a quien determine esta, a fin de controlar que el Contratista cumpla estrictamente todas sus obligaciones contractuales; asimismo, inspeccionará todas las actividades que realice el Contratista, incluyendo archivos, métodos de trabajo, personal designado, etc., sin limitación alguna. Además, el SUPERVISOR, se encargará de revisar, observar y dar conformidad a los informes inicial, de avance, borrador y final emitidos por el Contratista, para su aprobación por la Entidad.El Contratista proporcionará todas las facilidades necesarias a fin de que LA ENTIDAD, a través del SUPERVISOR, pueda llevar a cabo el seguimiento de los Estudios y de todas las actividades que conlleve su realización, sin limitación alguna, tanto en los trabajos de campo como en aquellos de gabinete. Las indicaciones y/o recomendaciones del SUPERVISOR serán asumidas obligatoriamente por el Contratista. Toda contrapropuesta por parte del Contratista deberá contar con los sustentos correspondientes, técnicos, económicos o de otra índole.A la entrega de los Estudios Definitivos, La Entidad, dispondrá de 7 días útiles para revisar, evaluar dicho informe y poner en conocimiento del Contratista las observaciones que tuviera. El Contratista dispondrá de un plazo similar para levantar las eventuales observaciones.

FORMA DE PAGO La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del Contratista de la siguiente forma:

Para la etapa de supervisión de la elaboración del Expediente Técnico, se realizarán 4 pagos, conforme las fechas indicadas en el cuadro siguiente:

Ítem Detalle Fecha de entrega*

1 Revisión de Informe Inicial y desarrollo de Plan de trabajo

Día 15

2 Revisión del Informe preliminar de Avance

Día 65

56



3 Revisión del Borrador de Informe Final

Día 85

4 Revisión de Informe Final Día 90

(*) Las fechas de entrega son referenciales, ya que dependerán de las fechas de entrega de los informes del Contratista a cargo del desarrollo del Expediente Técnico. Para la etapa de ejecución de Obra, La Entidad realizará 13 pagos mensuales.

PRESENTACIÓN DE INFORMESEn general, el Supervisor presentará sus informes en original y dos copias, en formato A-4, Arial 11, espaciamiento sencillo, márgenes de 2 cm., margen de encuadernación de 1 cm. Los planos se presentarán en formato A-3 en el primer Informe y para aprobación en el Expediente Técnico. La presentación de planos será en formato A-1 en la edición del Expediente Técnico luego de la aprobación. Se incluirá asimismo los archivos correspondientes (Office, Ficheros JPG para imágenes, Autocad / Microstation, MS Project última versión, y ficheros específicos de cada especialidad), en formatos USB y CD, ordenados y con una memoria explicativa indicando la manera de reconstruir totalmente el Informe Final.Tendrán índice y numeración de páginas. Los informes que presente y el estudio final estarán sellados (con registro CIP) y visados por el Jefe de Estudio del Contratista y los profesionales de cada especialidad según corresponda, y del Inspector del Estudio de LA ENTIDAD.El Supervisor entregará toda la información y documentación proporcionada por LA ENTIDAD u otros organismos, así como la adquirida, procesada y generada (diapositivas y fotografías aéreas, control terrestre, libretas de campo, planos IGN, etc.), que haya sido utilizada para la revisión y supervisión de los estudios.En los informes se incluirá una relación de todos los profesionales responsables (nombre, profesión y especialidad y número del Colegio Profesional respectivo) de cada especialidad del proyecto.

5.1.1.2 Oportuna verificación de la disponibilidad de las canteras y botaderos definidos en los Estudios aprobados a nivel Pre Inversión; dentro de la etapa de revisión; para cuyo efecto, en nombre del PER PLAN COPESCO ejercerá ante las autoridades competentes todas las acciones necesarias para reservar los volúmenes necesarios para el proyecto. Cuando aquéllas estuvieran en explotación por terceros y teniendo en cuenta que el Estado otorga concesiones para la explotación y no la propiedad de los mismos, agotará todas las gestiones para obtener una transacción, de modo de evitar que se originen por este motivo ampliaciones de plazo en la ejecución de las Obras.

5.1.1.3 Revisión y Verificación del Estudio de Impacto Ambiental, del Plan de manejo socio-ambiental y de las especificaciones ambientales para construcción de carretera.

5.1.1.4 Supervisión de la elaboración del Plan de Monitoreo Arqueológico, su implementación debe incluir además del trazo proyectado, las áreas auxiliares complementarias.

5.1.1.5 Supervisar que el Contratista Gestione ante El Ministerio de Cultura la autorización para la ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico durante la ejecución de obra (período de excavación, apertura de accesos, movimiento de tierras, explotación de cantera, habilitación y recomposición de material excedente, habilitación de patios y otras áreas auxiliares), de existir la necesidad de habilitar nuevas áreas auxiliares (nuevas canteras no contempladas en el expediente técnico de obra) deberá obtener la autorización por parte el Ministerio de Cultura a cargo de un Profesional en

57



Arqueología permanente para dichos trabajos en la vía y áreas auxiliares que intervendrá el contratista.

5.1.1.6 Participar en la entrega del Terreno al Contratista.

5.1.2 Actividades durante la ejecución de las obras

5.1.2.1 Supervisión de instalaciones, equipos de construcción y laboratorio y personal del Contratista. Deberá controlar que, durante la ejecución de las Obras, el Contratista mantenga vigente las Pólizas de Seguros y que cumpla con las normas y reglamentos de salud ocupacional, seguridad e higiene industrial.

Verificar si el Contratista ha obtenido las autorizaciones y permisos necesarios para el inicio de las actividades, en conformidad con las disposiciones legales vigentes.

5.1.2.2 Revisión y aprobación de diseños de ejecución y métodos de construcción propuestos por el Contratista, este método deberá ser compatible con el ritmo de ejecución propuesto (variable determinante), el número de equipos y su rendimiento, el personal y su calificación. Será responsabilidad del Supervisor lograr (utilizar todos los medios administrativos, legales y técnicos a su alcance) que el Contratista disponga en obra del número suficiente de equipos y personal que permitan que la obra avance al ritmo ofertado, y en caso de demora, se agregue los recursos necesarios para recuperar el tiempo perdido.

Revisión y aprobación del plan de seguridad vial propuesto por el contratista para la ejecución de las obras.

Revisión y aprobación de los lugares de apoyo a las obras (canteras, botaderos, plantas de chancado, plantas de asfalto, etc.) y los planes respectivos de instalación, operación y recuperación ambiental propuestos por el contratista.

5.1.2.3 Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control topográfico durante la construcción.

5.1.2.4 Recomendación sobre cambios y modificaciones del Proyecto original, así como de diseños complementarios necesarios; informando el impacto que éstas tendrán sobre el costo y plazo de ejecución y la implicancia de no realizar las modificaciones propuestas, para su aprobación por la Entidad.

5.1.2.5 Supervisar la ejecución de los trabajos de conformidad con el Proyecto, Especificaciones Técnicas, Plan de manejo socio ambiental y reglamentación técnica, ambiental y legal vigentes. Identificar eventuales impactos socio ambientales no incluidos dentro del Plan de manejo socio ambiental y que puedan presentarse durante la ejecución del proyecto y plantear las medidas correctivas para solucionarlos.

5.1.2.6 Controlar y verificar permanentemente que el Contratista esté efectuando todas las pruebas y ensayos de laboratorio exigidos en las Especificaciones Técnicas. Teniendo autoridad para ordenar la paralización parcial o total hasta subsanar las incorrecciones advertidas.

5.1.2.7 Asesorar y apoyar en la gestión para la obtención de autorizaciones del Ministerio de Cultura, de áreas que no estén especificadas en el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos.

5.1.2.8 Establecer las medidas de mitigación y/o planes de contingencia de acuerdo a la legislación de Patrimonio Cultural en caso de hallazgo fortuito.

5.1.2.9 Control de calidad de la obra, de medio ambiente, de seguridad. Realizar pruebas de control de calidad de suelos, materiales y agua (Ensayos de laboratorio indicadas en las Especificaciones Técnicas del Estudio y/o en el Manual de Ensayo de Materiales EM-2000). Realizar ensayos de laboratorio.

5.1.2.10 Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado, recomendando las acciones a tomar.

5.1.2.11 El Supervisor ejecutará pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la ejecución de las obras, así como pruebas específicas que acrediten la capacidad portante del terreno según diseño, además de ello el

58



Supervisor revisará y evaluará las pruebas y ensayos de materiales realizados por el Contratista.

5.1.2.12 Efectuar la verificación y aprobar de metrados de obra, paralelamente a la ejecución de la Obra, con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una de las partidas conformantes del Presupuesto de Obra, para ir progresivamente practicando la pre-liquidación de obra.

5.1.2.13 Ejecutar la verificación de la viabilidad del proyecto por cada incremento del presupuesto de ejecución de obra, debido a la aprobación de presupuestos adicionales de Obra, en el marco de lo establecido por el SNIP.

5.1.2.14 Control de la seguridad de la obra y mantenimiento del tránsito peatonal y vehicular durante la construcción, exigiendo la señalización correspondiente y la coordinación con las autoridades sobre la ejecución de las obras. Verificar si el Contratista ha previsto la información de los trabajos a los usuarios.

5.1.2.15 Vigilar que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos nocturnos.

5.1.2.16 Controlar y coordinar la eliminación de interferencias físicas en el terreno.5.1.2.17 Desarrollar e implementar los mecanismos que provean a las comunidades y

autoridades locales de la información relacionada al proyecto y su desempeño. Garantizar buenas prácticas de relación entre el equipo contratista y el personal local.

5.1.2.18 Control de la Programación y Avance de Obra, emitiendo opinión.5.1.2.19 Es obligación del Supervisor el control estricto del plazo contractual de la obra,

incluyendo los plazos parciales, en base a los diagramas de CPM, PERT o similares y deberá alertar al PER PLAN COPESCO, con la prontitud del caso, las desviaciones que se presenten sugiriendo acciones para que se adopten las medidas correctivas oportunas.

5.1.2.20 Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas según presupuesto contratado y los reintegros que le corresponden; sustentándolos con la documentación técnico administrativa que los respalde.

5.1.2.21 De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstas originalmente en las Bases, en el Contrato, ni en el Presupuesto, cuya realización resulte indispensable para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y dé lugar a un Presupuesto Adicional de Obra, la Supervisión dentro del plazo previsto en el art. 207° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017 – Ley de Contrataciones del Estado aprobado con el D.S. N° 184-2008-EF), evaluará y dará conformidad al expediente técnico presentado por el Contratista, presentándolo para su trámite de aprobación. Para el caso de Presupuestos Deductivos elaborará el expediente técnico correspondiente.

5.1.2.22 Notificar al Contratista y al PER PLAN COPESCO cualquier violación a los diseños de ejecución, métodos y especificaciones técnicas y ambientales de construcción, Plan de manejo socio-ambiental (si los hubiera) y normas aplicables vigentes.

5.1.2.23 En los Presupuestos Adicionales, el Supervisor debe verificar que se presente el sustento del metrado total de cada partida con la planilla respectiva, adjuntando el sustento técnico del caso, y de ser necesario el respectivo sustento legal (Planos, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuestos, Sustento Técnico y Legal, etc., de acuerdo a las normas legales). La planilla de metrados deberá ir acompañada de planos y croquis o diagramas que permitan su identificación, así como las hojas de cálculo correspondientes, a fin de garantizar la consistencia de los mismos.De ser el caso, debe contener plano ó croquis, donde se aprecie la ubicación de canteras utilizadas en la obra y las consideradas en el proyecto, debidamente suscrito.

5.1.2.24 Cuando se produzcan modificaciones en los Expedientes Técnicos, se debe contar con la opinión del proyectista, debiendo precisar claramente en la consulta al proyectista, cuales son los aspectos sobre los que debe emitir pronunciamiento.

5.1.2.25 EL SUPERVISOR de Obra, debe pronunciarse sobre la necesidad de las modificaciones al expediente técnico, de ser el caso, y sobre cada una de los trabajos que componen el adicional, fundamentando su posición, que incluya la explicación del porque su no ejecución evitaría alcanzar la finalidad del contrato.

59



5.1.2.26 Considerar que un Deductivo es vinculante cuando se deriva de sustituciones de obra directamente vinculadas con partidas de trabajos adicionales, que responden a la misma finalidad programada siempre y cuando sea en las mismas progresivas replanteadas donde se realiza la sustitución.

5.1.2.27 EL SUPERVISOR de Obra debe verificar que los presupuestos adicionales solo se deben generar por una causalidad, vinculada a una eventualidad que no corresponde a condiciones normales (excepcionales), se adjunte el sustento técnico suficiente para su trámite respectivo.

5.1.2.28 EL SUPERVISOR de Obra debe verificar que en los casos en que los metrados adicionales requieran sustentarse en ensayos de laboratorio, EL CONTRATISTA deberá efectuar como mínimo una cantidad de ensayos tal que asegure un grado de confianza de 65% en la representatividad de la muestra con respecto al universo elegido, tomando como universo elegido, el metrado propuesto como metrado adicional del lote, tramo o sector que se analiza en el presupuesto adicional propuesto.

5.1.2.29 EL SUPERVISOR debe informar al PER PLAN COPESCO el progreso del trámite de los expedientes que le presenta el Contratista, hasta su aprobación.

5.1.2.30 Programar y coordinar reuniones semanales con el Contratista y periódicamente con las comunidades o Municipios Locales para lograr que la Obra se ejecute de acuerdo a lo programado.

5.1.2.31 Sostener con los funcionarios del PER PLAN COPESCO, una permanente comunicación sobre el estado de las obras y el desarrollo del Contrato.

5.1.2.32 Asesorar al PER PLAN COPESCO en los aspectos técnicos, administrativos y legales, en las controversias que se susciten con el Contratista y/o terceros.

5.1.2.33 Tramitar emitiendo opinión técnica y legal, en plazo máximo de cuatro (04) días en concordancia al art. 196º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 – Ley de Contrataciones del Estado aprobado con el D.S. Nº 184-2008-EF, los reclamos y/o planteamientos del Contratista que excedan su nivel de decisión.

5.1.2.34 Preparación de Fichas Quincenales e Informes de Avance Mensuales.5.1.2.35 Remisión de los Informes Especiales para el PER Plan COPESCO, cuando este los

requiera o las circunstancias lo determinen.5.1.2.36 Mantenimiento del archivo general del Proyecto objeto del Contrato. Este archivo o

copia se entregará al PER Plan COPESCO con la Liquidación de Obra.5.1.2.37 Recomendar al PER Plan COPESCO las sanciones que deben aplicarse al

Contratista en caso de incumplimiento o violaciones a las Normas y/o documentos técnicos y ambientales contractuales.

5.1.2.38 Los informes técnicos que emita el Supervisor deberán estar suscritos por el (los) especialista(s) responsable(s), y el Jefe de Supervisión.

5.1.3 Actividades de Recepción de la Obra, Informe Final, revisión de la Liquidación del Contrato de Obra y presentación de la Liquidación de Contrato de Supervisión durante la ejecución de las obras

5.1.3.1 Participación y seguimiento a los asuntos técnicos y administrativos que se encontraran pendientes.

5.1.3.2 El Supervisor en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la solicitud del Contratista para la Recepción de la Obra mediante anotación efectuada en el cuaderno de Obra, dará cuenta de este pedido PER Plan COPESCO, con su opinión clara y precisa sobre si terminó o no la Obra y en qué fecha se produjo el término de la misma; y de ser el caso informará sobre las observaciones que tuviera al respecto.

5.1.3.3 El PER PLAN COPESCO designará, dentro de los siete (7) días siguientes de la recepción de la comunicación del supervisor, un Comité de Recepción.

5.1.3.4 El Supervisor presentará al PER PLAN COPESCO, antes de la Recepción de Obra, un Informe de Situación de la Obra ejecutada en el que incluirá el resultado

60



estadístico del control de calidad de la Obra terminada y la evaluación del cumplimiento de las medidas y especificaciones ambientales.

5.1.3.5 El Supervisor debe elaborar sus propios metrados post - construcción, que servirán para verificar los metrados finales presentados por el Contratista, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados.

Los metrados post - construcción de la Obra, deberán estar suscritos por el Jefe de Supervisión y/o el representante legal del Supervisor y asimismo por el representante legal del Contratista.Los resultados deben plasmarse en un cuadro explicativo en que consten los metrados contractuales, los presupuestos adicionales de obra, reducciones y lo realmente ejecutado por cada partida.

5.1.3.6 El Supervisor revisará y dará conformidad a la Memoria Descriptiva Valorizada, metrados finales y Planos post - construcción que el Contratista presentará. El Supervisor remitirá la documentación al PER PLAN COPESCO, debidamente firmada por el Jefe de Supervisión y/o el representante legal del Supervisor y asimismo por el representante legal del Contratista; también incluirá la declaración jurada de haber supervisado y observado las disposiciones técnicas y legales durante la construcción de la obra.

5.1.3.7 En caso excepcional si el Contratista no elabore la Memoria Descriptiva Valorizada, metrados finales y planos post – construcción, El Supervisor procederá a elaborarlos, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados.

5.1.3.8 Antes de la Recepción de Obra, el Contratista deberá haber presentado al Supervisor los Planos Post Construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de construcción de la carretera) y la Memoria Descriptiva Valorizada, para su revisión y conformidad.

5.1.3.9 El Comité de Recepción junto con el Contratista y la Supervisión procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y ambientales, y efectuará las pruebas que consideren necesarias para comprobar la calidad de la obra terminada, en un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación.

5.1.3.10 Culminada la verificación se levantará un acta que será suscrita por los miembros del Comité de Recepción, el Contratista o su Residente y el Supervisor. En el acta se incluirán las observaciones, si las hubiera.

5.1.3.11 De no existir observaciones, se procederá a la Recepción de la obra, teniéndose por concluida en la fecha indicada por el Contratista en el Cuaderno de Obra, salvo sustento del Supervisor en contrario.

5.1.3.12 El Supervisor mantendrá informado al PER PALN COPESCO, del levantamiento de observaciones, cuyo plazo máximo es el estipulado en el art. 210° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017 – Ley de Contrataciones del Estado aprobado con el D.S. N° 184-2008-EF.

5.1.3.13 Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitará la Recepción de la obra. El Comité de Recepción verificará la subsanación de observaciones formuladas en el Acta.

5.1.3.14 El Supervisor revisará, se pronunciará, ya sea observando la liquidación presentada por el Contratista o de ser el caso elaborando otra, o dará conformidad a la liquidación de contrato de obra presentada y suscrita por el representante legal del

61



Contratista y la remitirá al PER PLAN COPESCO dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de la liquidación de obra presentada por el Contratista.

5.1.3.15 Una vez que la liquidación del contrato de obra haya quedado consentida, el PER PLAN COPESCO procederá a emitir la Resolución correspondiente aprobando la Liquidación del Contrato de Obra.

5.1.3.16 En caso que el Contratista no entregue la liquidación de Contrato de Obra en el plazo previsto en el art. 211º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 – Ley de Contrataciones del Estado aprobado con el D.S. Nº 184-2008-EF, es responsabilidad del Supervisor elaborar la liquidación correspondiente y presentarla al PER PLAN COPESCO dentro de los 30 días calendarios siguientes (salvo en controversias).

5.1.3.17 El Informe Final que presente el Supervisor, deberá ser entregado dentro de los 20 días calendario, siguientes a la Recepción de Obra.

5.1.3.18 El Informe Final incluirá un Estudio de Tránsito, que comprenderá conteos volumétricos, estudio de velocidades medias de operación por tipos de vehículos, estudio de carga y presión de llantas por tipo de vehículo pesado, cálculo de ejes equivalentes y número de repeticiones de EE para 10 y 20 años; determinando comparaciones y conclusiones respecto al Estudio de Tránsito realizado para el Inicio de la Obra.

Se efectuará el control del pavimento terminado (evaluación deflectométrica y de rugosidad), antes de la recepción de Obra.

5.1.3.19 El Informe Final incluirá recomendaciones para la conservación de las Obras, incluyendo la mejor alternativa de mantenimiento vial.

5.1.3.20 El Supervisor presentará la Liquidación de su Contrato dentro de los quince (15) días calendario posteriores de haberse otorgado la conformidad del informe correspondiente a la Liquidación del Contrato de Obra el mismo que para ser aprobada por el PER Plan Copesco - Gobierno Regional de Cusco, será revisada, corregida y/o modificada según sea el caso, y en concordancia a lo estipulado en el art. 211º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 – Ley de Contrataciones del Estado aprobado con el D.S. Nº 184-2008-EF.

5.1.3.21 Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, éste deberá pronunciarse y notificar su pronunciamiento en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad.

5.1.3.22 En el caso que el contratista no acoja las observaciones formuladas por la Entidad, deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los cinco (5) días siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, según corresponda, en la forma establecida en los Artículos 214° y/o 215° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF.

5.1.3.23 Toda discrepancia respecto a la liquidación se resolverá según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017 – Ley de Contrataciones del Estado aprobado con el D.S. N° 184-2008-EF.

5.2 RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

5.2.1 El Supervisor, como ofertante de su Propuesta Técnica, a cargo del control y conformidad de la elaboración del expediente técnico y ejecutor de ensayos y pruebas de

62



laboratorio que aseguren la mejor calidad de la Obra en todas sus etapas, será responsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad del personal a su cargo y de velar que las obras se ejecuten con óptima calidad técnica y ambiental.

5.2.2 El Supervisor será responsable del control físico y verificación topográfica y calidad de

las Obras, realizando las pruebas de control requeridas.

5.2.3 El Supervisor será responsable de hacer cumplir las medidas de mitigación previstas para la conservación del ambiente y en caso de incumplimiento, aplicar las penalidades a que hubiere lugar.

5.2.4 Vigilar que la señalización de tránsito cumpla con lo requerido por el PER PLAN COPESCO, las autoridades de tránsito y el plan de seguridad vial presentado por el contratista.

5.2.5 Vigilar que el Contratista publique oportunamente los avisos sobre desvíos e

instrucciones de tránsito vehicular en los principales medios de comunicación, supervisar que el Contratista señale adecuadamente y oportunamente los desvíos de tránsito y coloque los carteles informativos de obra.

5.2.6 El Supervisor será responsable de la entrega de valorizaciones, y revisión de la Liquidación de Obra en los plazos y condiciones fijados.

5.2.7 Es responsabilidad del Supervisor controlar el cumplimiento de los Programas de Avance

de Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento. Asimismo, exigir al Contratista el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial y/o laboral.

Inspeccionar y disponer las acciones en relación a los inmuebles aledaños y/o comprendidos en el área de influencia de obra, a fin de que no sean afectados. Adoptar las precauciones necesarias para evitar que el tránsito de las maquinarias, el uso de explosivos o materiales inflamables entre otros aspectos, produzcan inconvenientes o daños en la propiedad de terceros.

5.2.8 Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista,

comunicando al PER PLAN COPESCO los vencimientos con un mes de anticipación.

5.2.9 El Supervisor deberá mantener un control permanente sobre los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, lo que se reflejará tanto en las valorizaciones como en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.

5.2.10Es responsabilidad del Supervisor que la Amortización del Adelanto en Efectivo otorgado al Contratista se efectúe regularmente en las valorizaciones mensuales de la Obra; controlando que el adelanto sea amortizado totalmente, en las valorizaciones correspondientes, dentro del Plazo vigente de ejecución de la Obra.

5.2.11Por ningún motivo el Supervisor valorizará Obra Adicional en la planilla de Obra Contratada.

5.2.12El Supervisor no tendrá autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de obra que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa del PER PLAN COPESCO.

5.2.13Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino además, las que conforme a Ley le correspondan.

63



5.2.14El Supervisor, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido desempeñar, será legalmente responsable por el período de siete (7) años, a partir de la finalización de sus servicios.

5.2.15En el caso de Empresas Asociadas, éstas son solidariamente responsables frente al PER PLAN COPESCO.

5.2.16EL SUPERVISOR es responsable de la verificación de los estudios de ingeniería y control de las obras para que se ejecuten con la calidad técnica y ambiental de construcción requerida.

5.2.17EL SUPERVISOR no podrá transferir parcial o totalmente los servicios objeto de este Contrato.

5.2.18EL SUPERVISOR mantendrá actualizados el Archivo y Registro de toda la información técnico - administrativa y contable relacionadas con las Obras motivo de la supervisión, así mismo irá verificando progresivamente los metrados definitivos de obra ejecutada e ir practicando progresivamente la Liquidación de Obra. El Supervisor adjuntará una versión electrónica debidamente ordenada e hipervinculada de toda la información presentada.

5.2.19Al finalizar los trabajos materia de este Contrato, EL SUPERVISOR entregará el archivo documentado. Presentando previamente a la Recepción de LA OBRA, un Informe Situacional de LA OBRA y de la Supervisión, incluyendo las mediciones para el control de calidad, resumen o análisis estadístico de los ensayos de control de calidad, resumen de valorizaciones, los metrados finales de obra, planos generales y de secciones típicas, que reflejen fielmente el estado final de la obra, así como el resumen del estado económico de LA OBRA.

5.2.20Respecto a la documentación obrante en su poder relacionada con LA OBRA, EL SUPERVISOR se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella en ningún momento, para fines distintos a los de LA OBRA, ni después de la recepción de la misma, sin que medie autorización expresa otorgada por el PER PLAN COPESCO.

6.0 PROCEDIMIENTO DE CONTROL6.1 El Supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control

técnico, ambiental, económico, administrativo y legal de las actividades del Contratista, relacionadas con la ejecución de la Obra.

6.2 En su Propuesta Técnica, el Consultor, con conocimiento del Expediente Técnico, programación y calendario propondrá las pruebas y ensayos complementarios que juzgue necesarios, sin que ello impida la adopción de nuevas pruebas, según el desarrollo de la construcción.

6.3 El Supervisor analizará y evaluará las muestras en el laboratorio de suelos y materiales de su propiedad o en caso de ensayos no rutinarios podrá encomendar los ensayos y pruebas a terceros. Para la ejecución de ensayos no rutinarios, los laboratorios deberán contar con la aprobación del PER PLAN COPESCO y el Supervisor realizará las gestiones y pagos pertinentes para este fin. En cualquier caso, el Supervisor será el responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

6.4 El Supervisor propondrá al PER PLAN COPESCO, para su aprobación, los formatos que se usarán para el Control de la Obra.

6.5 La verificación y el control de calidad de la Obra se efectuará de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Técnicas para Construcción de Carreteras del MTC, última versión (EG-2000), en las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico y cuando no estuviese especificado, se regirá por las normas AASHTO.

6.6 En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas y Ambientales, la Supervisión definirá los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados óptimos, siendo estos trabajos por cuenta del Contratista, no correspondiéndole

64



pago, reintegro o compensación alguna por dichos trabajos, toda vez que el Contratista está en la obligación de terminar correctamente todos los trabajos materia de su contrato. Sin embargo, el Supervisor no se eximirá de la responsabilidad de estos resultados.

6.7 Informe Técnico para la Recepción de Obra La Supervisión está obligada a realizar los controles antes mencionados y descritos según lo

indicado en el numeral 6.5. Deberá elaborar un Informe Técnico que señale la metodología empleada en los ensayos realizados, sus correcciones, resultados, recomendaciones y conclusiones.

El Informe incluirá el análisis y/o resultado estadístico de los ensayos en subrasante y de cada capa del pavimento, incluido el control de calidad y un juicio sobre la capacidad estructural del pavimento terminado; además incluirá el control de calidad en las obras de drenaje, y obras de arte en general, comparando con los parámetros o requisitos exigidos en las Especificaciones Técnicas. Además, deberá incluir el reporte sobre las actividades de protección y recuperación ambiental adoptadas y un juicio crítico sobre el fiel cumplimiento de lo especificado en los documentos ambientales contractuales y, de ser el caso, en los planes de instalación y recuperación ambiental propuestos por el contratista.

El Informe Técnico será presentado al PER PLAN COPESCO y se incluirá en el Informe de Situación de la Obra, que presenta el Supervisor anticipadamente a la Comisión de Recepción y será requisito indispensable para la Recepción de la Obra. En el Informe de Situación que presenta el Supervisor para la Recepción de la Obra, se incluirán el resumen de los resultados de las constataciones de viabilidad a que dieron lugar los adicionales de obra producidos durante la ejecución del proyecto, además incluirán los datos del tramo, para la aplicación del programa HDM-ADM. El tramo se podrá dividir en sectores homogéneos, cuya estructura de pavimento o refuerzo colocado sea similar.

7.- REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS VER EN ANEXO N° I

8.- DOCUMENTACION FINAL QUE DEBERA PRESENTAR LA SUPERVISIÓNLa documentación que presentara La Supervisión posteriormente a la ejecución de la Obra, será la siguiente: Informe final del Contrato de Obra , considerando los siguientes aspectos:

a.- Técnico. (*)- Memoria Descriptiva- Diseños y Modificaciones- Expediente Técnico y Planos de Replanteo elaborados por el Contratista y visados

por La Supervisión.- Especificaciones Técnicas de los Equipos instalados en su totalidad.- Metrados Finales de ejecución de Obra.- Certificados de Ensayos, Protocolos de prueba y Pruebas de laboratorio.

b.- Económico.- Valorizaciones del Contrato principal, reajustes, etc.- Valorizaciones de Adicionales de Obra (de ser el caso), Gastos Generales y otros.

c.- Administrativo.- Copia del Contrato.- Resolución de Aprobación de Adicionales, cuando corresponda.- Resolución de Aprobación de ampliaciones de plazo, cuando corresponda.- Conformidad de pagos extendida por la Oficina de Contabilidad.- Acta de Recepción de Obra.- Certificado de no tener conflictos laborales expedido por el Ministerio de Trabajo.- Certificado de no adeudo de Leyes Sociales.

(*) Revisión y aprobación de documentación entregada por el Contratista.

65



La presentación de la documentación final será en original y su entrega será efectuada dentro de los 10 días naturales contados a partir de la fecha de Recepción de la obra. Posterior a la aprobación deberá hacerse entrega de tres (03) juegos originales, debidamente refrendados y visados.

66



Anexo N° 01

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOSSUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV.

EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO”

I. GENERALIDADES

1 El Supervisor deberá contar con la organización necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia y en su Propuesta Técnica.

2 El Supervisor proporcionará y dispondrá adecuadamente de una organización de profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, concordante con la cantidad y programación de sus recursos establecida en el Cuadro de Utilización de Recursos Personal de su Propuesta, los cuales contarán con todas las instalaciones necesarias, así como los medios de transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones.

3 EL SUPERVISOR a través del Jefe de la Supervisión con residencia permanente en LA OBRA, actuará como representante de LA ENTIDAD ante EL CONTRATISTA, y en tal sentido, cumplirá las siguientes funciones:

3.1 Velar por el estricto cumplimiento del Expediente Técnico y demás documentos contractuales durante la ejecución de la Obra, tomando oportunamente las decisiones pertinentes de acuerdo a los dispositivos reglamentarios vigentes.

3.2 Atender, en plazo que se indique, todos los informes solicitados por LA ENTIDAD.3.3 Atender a los funcionarios de LA ENTIDAD y de los Órganos del Sistema Nacional de

Control que visiten la Obra, en lo que respecta a informes y documentación que soliciten.

4 Todo el personal asignado al Proyecto, deberá ser con carácter de dedicación exclusiva por el tiempo y en la oportunidad señalada en la Propuesta Técnica.

5 Para el caso del personal técnico - administrativo del Consultor que trabaje para el Proyecto se deberá considerar su eventual trabajo en días domingos, festivos y jornadas nocturnas, cuando así lo requiera el Proyecto, sin que esto signifique costo adicional al pactado en el Contrato con LA ENTIDAD.

6 Para la prestación de los servicios de Supervisión y las acciones que de esta deriva, EL SUPERVISOR utilizará el personal calificado especificado en su Propuesta Técnica. Cualquier cambio deberá proponerse a LA ENTIDAD con una anticipación de diez (10) días calendario, a fin de obtener la aprobación correspondiente. Los cambios estarán sujetos a la penalidad establecida, salvo que el cambio obedezca a razones de fuerza mayor debidamente acreditadas. El nuevo personal propuesto deberá cumplir con lo requerido en los Términos de Referencia para cada caso, debiendo contar con las mismas calificaciones o superiores al reemplazado.

7 En el caso que EL SUPERVISOR efectúe cambios del personal profesional propuesto sin autorización de LA ENTIDAD, se dará por resuelto el Contrato conforme a la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado.

8 EL SUPERVISOR obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la Legislación Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, hasta que los servicios pactados hayan culminado y cuenten con la aceptación de LA ENTIDAD. Las pólizas, así como sus correspondientes recibos de pago de primas, estarán a disposición de LA ENTIDAD quien podrá solicitarlas en cualquier momento para su verificación. El incumplimiento de esta obligación será causal de no pago de la valorización

67



hasta que no se presente los recibos de pago de primas. La demora en el pago no generará intereses ni daños a LA ENTIDAD.

10 EL SUPERVISOR para el adecuado cumplimiento de sus servicios, deberá considerar al personal técnico, al personal auxiliar y de servicios que se indica en el Personal Mínimo Requerido.

11 EL SUPERVISOR dará por terminados los servicios de cualquier trabajador de la Supervisión cuyo trabajo o comportamiento no sean satisfactorios para LA ENTIDAD. Inmediatamente EL SUPERVISOR propondrá a LA ENTIDAD el cambio de personal a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio.

Los costos adicionales que demanden la obtención de los reemplazos necesarios, tales como pasajes, viáticos, gastos de traslado, etc., serán responsabilidad de EL SUPERVISOR.

12 El Supervisor con relación al Contratista, se considerará como representante de LA ENTIDAD.

13 LA ENTIDAD podrá solicitar cambios del personal del Supervisor, en cualquier momento, cuando considere conveniente en beneficio del Proyecto.

14 El personal del Supervisor deberá observar en todo momento las normas de seguridad vigentes en la obra, debiendo todo el personal estar provistos de cascos, chalecos, botas, guantes, lentes de seguridad, protector contra polvo o gases, el implemento que los identifique, etc. De igual manera, durante el tiempo que dure la visita, deberá proporcionar a los funcionarios de LA ENTIDAD y otros visitantes, los implementos de seguridad necesarios.

II. REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL POSTOR (RECURSOS HUMANOS Y FISICOS)

2.1 PERSONAL MINIMO PROPUESTO:

2.1.1 PERSONAL PROFESIONAL

El personal profesional mínimo que EL SUPERVISOR dispondrá en obra es el siguiente:

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA – ESPECIALIDADSUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

Jefe de Estudio Ingeniero CivilJefe de Estudio con un (01) año de experiencia mínima en supervisión de elaboración expedientes técnicos de obras similares.

Especialista de Suelos y Pavimentos

Ingeniero Civil Especialista en Suelos y Pavimentos con nueve (09) meses de experiencia mínima en supervisión de elaboración expedientes técnicos de obras similares.

Especialista en Diseño de Puentes Ingeniero Civil

Especialista en Diseño de Puentes con un (01) año de experiencia mínima en supervisión de diseño de puentes o pasos a desnivel, pre o post tensados con longitud no menor a 30 m. de luz.

Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial

Ingeniero Civil Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial con nueve (09) meses de experiencia mínima en supervisión de elaboración de expedientes técnicos de obras similares.

Especialista en Geología – Geotecnia

Ingeniero Geólogo o Ingeniero Civil

Especialista en Geología y Geotecnia con seis (06) meses de experiencia mínima en supervisión de elaboración de expedientes técnicos de obras similares.

Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos

Ingeniero CivilEspecialista en Metrados, Costos y Presupuestos con un (01) año de experiencia mínima en supervisión de elaboración de expedientes técnicos de obras similares.

Especialista en Tráfico y

Ingeniero Civil o de Transporte

Especialista en Estudios de Tráfico y Señalización Urbana con un (01) año de experiencia mínima en supervisión de

68



Señalización Urbana elaboración estudios de tráfico de obras similares.

Especialista en Estudio de Impacto Ambiental

Ingeniero Especialista en Estudio de Impacto Ambiental con un (01) año de experiencia mínima en supervisión de elaboración de estudios definitivos de proyectos viales.

Especialista en Evaluación Económica

Economista o Ing. Civil, Ing. Economista

Especialista en Evaluación Económica con dos (02) años de experiencia mínima en Evaluación Económica proyectos viales en general.

Especialista en afectaciones prediales

Profesional Especialista en afectaciones prediales con experiencia profesional mínima de dos (02) años en liberación de áreas en proyectos viales en general.

Especialista Social Profesional Especialista Social con experiencia de dos (02) años en trabajos en el área social de proyectos viales en general.

SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAJefe de Supervisión Ingeniero Civil Jefe de Supervisión con dos (02) años de experiencia mínima

en supervisión y/o inspección de Obras similares.Especialista Asistente de Supervisión

Ingeniero Civil Asistente de Supervisión con un (01) año de experiencia mínima en supervisión y/o inspección de Obras similares.

Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos

Ingeniero Civil Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos con un (01) año de experiencia mínima en supervisión yo inspección de Obras similares.

Especialista en Topografía, Trazo, Diseño Vial

Ingeniero Civil Especialista en Topografía, Trazo, Diseño Vial con nueve (09) meses de experiencia mínima en supervisión yo inspección de Obras similares.

Especialista de Suelos y Pavimentos

Ingeniero Civil Especialista en Suelos y Pavimentos con nueve (09) meses de experiencia mínima en supervisión y/o inspección de Obras similares.

Especialista en Geología – Geotecnia

Ingeniero Geólogo o Ingeniero Civil

Especialista en Geología y Geotecnia con seis (06) meses de experiencia mínima en supervisión y/o inspección de Obras similares.

Especialista en Hidrología y Drenaje Vial

Ingeniero CivilEspecialista en Hidrología y Drenaje Vial con seis (06) meses de experiencia mínima en supervisión y/o inspección de Obras similares.

Especialista en Puentes Ingeniero Civil

Especialista en Puentes con un (01) año de experiencia mínima en supervisión y/o inspección de puentes o pasos a desnivel, pre o post tensados con longitud no menor a 30 m de luz.

Especialista en Tráfico y Señalización Urbana

Ingeniero Civil o de Transporte

Especialista en Estudios de Tráfico y Señalización Urbana con un (01) año de experiencia mínima en supervisión y/o inspección de Obras similares.

Especialista en Impacto Ambiental Ingeniero

Especialista en Impacto Ambiental con un (01) año de experiencia mínima en supervisión y/o inspección de Proyectos Viales.

Especialista en Arqueología Arqueólogo

Especialista en Arqueología con dos (02) años de experiencia mínima en monitoreo arqueológico y/o Proyectos de Evaluación Arqueológica para infraestructura Vial.

Definición de Obras Similares: Se considerará como Obras Similares la Construcción y/o Rehabilitación y/o Mejoramiento de Obras Viales Urbanas (obras viales en el ámbito urbano como las Avenidas o las Vías de Evitamiento o las Vías Periféricas o los Anillos Viales o las Vías Expresas) con pavimento asfaltico en caliente, de 2 vías (o pistas) de 2 carriles (o fajas) cada una.

Los profesionales que conformen el equipo del supervisor deberán acreditar los títulos profesionales correspondientes, para ellos bastará con adjuntar copia simple del título profesional.

La experiencia del personal propuesto podrá ser acreditada con la presentación de (i) la copia simple de los contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados, o, (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

69



Las constancias presentadas para acreditar las labores en obras similares de los profesionales deben precisar que las obras fueron ejecutadas "a nivel de carpeta asfáltica en caliente”.

Se acepta la terminología “pavimentación asfáltica” equivalente al término “pavimentación asfáltica en caliente” para las obras similares siempre que se trate de Obras Viales Urbanas con pavimento asfaltico, de 2 vías (o pistas) de 2 carriles (o fajas) cada una. Para ello, el postor deberá acreditar que este pavimento asfáltico es en caliente, ya sea que el propio certificado lo señale expresamente, ya sea porque la documentación presentada así lo señale o incluso en el caso que en la documentación presentada no lo señale expresamente, el postor podrá acreditar ello si en dicha documentación consta que técnicamente (y no expresamente) el asfalto se hace en caliente. Para ello, se requiere que la documentación acredite además, de precisar que es de pavimento asfáltico, debe indicar el espesor de este pavimento asfáltico (mínimo de 3 pulgadas para desvirtuar que no se trata de micro pavimento, slurry o TBS), y para el caso de acreditar que se trata de pavimento asfáltico en caliente deberá acreditar que en la mezcla asfáltica se ha utilizado algún tipo de cemento asfáltico, como lo establece PETROPERU, y para el caso de obras en el extranjero se utilice la denominación equivalente.

Se aceptará como experiencia de los profesionales propuestos, su participación en obras similares que actualmente se encuentren en ejecución.

Cuando los certificados o constancias emitidos a favor de cada profesional, no contienen en detalle lo especificado para obras similares, dichos documentos se podrán complementar con la presentación de documentación oficial emitida por el propietario de la obra o por la entidad contratante o la acreditación de la experiencia podrá ser efectuada mediante un certificado de la empresa o consorcio adjuntando una declaración jurada de cumplimiento de la obra similar suscrita por el profesional, la cual podrá ser sujeta a fiscalización por parte de la Entidad.

En caso se acredite experiencia de un profesional, por su participación en determinadas obras ejecutadas en consorcio, esta se acreditara con un certificado o constancia emitida por el Representante Legal de una de las empresas consorciadas, bastará que en el propio certificado de trabajo se mencione que el profesional laboró en dicho empresa o perteneció al plantel técnico de dicha empresa. Ello, en concordancia con lo señalado en el Pronunciamiento N° 386-2010/DTN sobre el mismo tema. Asimismo los documentos presentados estarán sometidos a fiscalización posterior.

En caso la empresa ejecutora no sea un consorcio, se aceptará certificados que acrediten la experiencia del profesional firmado por el Director de la Empresa ó el Gerente General ó el Representante Legal de la empresa.

En cumplimiento a lo señalado en el numeral 3.1 del Pronunciamiento Nº 487-2013/DSU:

3.1Experiencia del personal propuesto

A fin de que los postores puedan formular su propuestas adecuadamente y evitar controversias durante la evaluación de éstas, el Comité Especial deberá precisar cuáles serán las actividades que deberá haber realizado, como mínimo, cada uno de los especialistas requeridos en los trabajos que presenten para acreditar su experiencia, a fin de que esta sea considerada válida, independiente de la denominación del cargo que estos hayan desempeñado. Tales actividades serán utilizadas, indistintamente, en los requerimientos técnicos mínimos, y en el factor de evaluación, debiendo calificar en este último aquella experiencia adicional o distinta a la requerida y acreditada como requisito mínimo.

El área usuaria ha emitido el Informe Nº 1700-015-2013 de fecha 31 de mayo de 2013, en el cual se detallan las actividades requeridas en el Pronunciamiento Nº 487-2013/DSU, señalándose que se deberá acreditar por lo menos una actividad del listado para el cómputo de los requerimientos técnicos mínimos, así como para el factor de evaluación.

70



2.1.2 Otros profesionales:El Supervisor se comprometerá a proporcionar durante la ejecución de la supervisión, cuando la necesidad lo requiera a pedido de la Entidad, por un plazo máximo de noventa (90) días acumulables según el requerimiento, los siguientes profesionales:

Supervisión de ejecución de obra

Especialista en Instalaciones Eléctricas

Ingeniero Electricista

Especialista en redes de alta y mediana tensión, y redes de telefonía con dos (02) años de experiencia mínima en supervisión de Obras viales en general.

Especialista en Instalaciones Sanitarias

Ingeniero Civil o Sanitario

Especialista en Estudios de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado con dos (02) años de experiencia mínima supervisando obras de Agua Potable y Alcantarillado

Bastara con presentar una Declaración Jurada Simple de compromiso.

2.1.3 PERSONAL TECNICO

El Personal Técnico, el Personal Auxiliar y de Servicios que el Postor deberá considerar para la prestación del servicio, será el siguiente:

Personal Técnico Cantidad Topógrafo 1.00 Técnico de Suelos y Asfalto 1.00 Técnico Laboratorista 1.00 Técnico en Computo/ Dibujo 2.00 Controlador de Campo 4.00 Asistente técnico en liberación de predios 1.00 Personal Auxiliar y de Servicios Administrador 1.00 Secretaria (Campo) 1.00 Auxiliares de Suelos y Pavimentos 2.00 Auxiliares de Laboratorio 2.00 Auxiliares de Topografía 3.00 Conserje/Guardián 2.00

Bastara con presentar una Declaración Jurada Simple que incluya un listado donde se indique lo siguiente: Cargo, Nombre completo, N° de DNI (o Carné de extranjería) de cada técnico o auxiliar propuesto.

Los profesionales propuestos para la etapa de supervisión del expediente técnico pueden ser los mismos que los propuestos para la etapa de supervisión de obra siempre que cumplan con la experiencia solicitada y con los requisitos técnicos mínimos para cada etapa.

2.2 EQUIPAMIENTO

Equipo mínimo de topografía y de laboratorio (tecnología moderna)

A.- EQUIPO DE TOPOGRAFIA (01) Estación Total (01), la precisión de la lectura angular deberá estar comprendida entre 3 y 5

segundos. Prismas (02), el alcance de la medida deberá estar comprendida como mínimo entre 1500 y

2000 metros. Winchas metálicas de 30 y 50 metros (02).

71



Niveles y miras (02) Equipo de comunicación GPS (2)

B.- EQUIPO DE LABORATORIO (01) Juego de mallas : de 3", 2", 1 1/2", 1", 3/4", 1/2", 3/8", 1/4"; Nº 4, Nº 6, Nº 8, Nº 10, Nº 16, Nº

20, Nº 30, Nº 40, Nº 50, Nº 80, Nº 100, Nº 200 y accesorios (02). Horno termostático (01). Balanza de 5 Kilos con sensibilidad al 0.1 gr. (01) Aparato casagrande con respectivo acanalador (01) Balanza de 3 brazos de precisión de capacidad de 300 gr. y sensibilidad al 0.1 gr. (01) Equipo misceláneo (brochas, pesas, filtro, espátulas, escobillas de bronce, etc.) (01) Equipo equivalente de arena, compactación y CBR (01) Equipo CBR, para medir la capacidad portante de los materiales (suelos y canteras),

(prensa, moldes, escantillones, mallas grandes de 3/4", 3/8” y Nº 4, pisón, etc.) (01) Equipos de densidad in situ (balanza de 20 Kilos de capacidad, cono, botella, plato

perforado, mallas Nº 10 y 20, cincel, comba, etc.) (03) Equipo para medir espesores y compactación (Diamantina) (01) Equipo de compactación (moldes para proctor standard y modificado, pisones, bandejas,

balanzas de 20 Kg con aproximación de 1 gr.) (01) Equipo Marshall completo y equipo de lavado asfáltico para control de asfalto.(centrifuga,

moldes, pisón, equipo para ensayo marshall) (01) Termómetros blindados (06) Equipo de Compresión para el control de calidad de la mezcla de concreto con cemento

Pórtland (01) Rugosímetro (Merlín) (01) Viga Benkelman, para medir la Deflectometria (01) Esclerómetro para ensayos in-situ

El equipo de laboratorio deberá permanecer en el lugar de la prestación de los servicios de supervisión.

2.- Equipos de Informática (indicando Software a utilizar)Se indicará el equipo y material de oficina que estará destinado para ejecutar el servicio, el que incluirá como mínimo trece (13) equipos de cómputo.

El equipo de cómputo en general está conformado por los siguientes elementos:a. Computadorab. Escánerc. Impresorad. Otros

El elemento a) podrá ser sustituido por lap tops en un número limitado de 03 (tres) unidades

3.- Vehículos operadosEl equipo mínimo constará de cinco (05) Camionetas Pick Up Doble Cabina, de preferencia doble tracción (operadas).

Las maquinarias y Equipos deben tener una antigüedad no mayor de cinco (05) años.

4.- OtrosComunicaciones (Telefonía e Internet) Dos (02).

El cumplimiento del equipamiento mínimo requerido se acreditará con la disponibilidad de los equipos, pudiendo ser ésta acreditada con distintos documentos que sustenten la propiedad de los equipos, la posesión, compromiso de compra venta o alquiler de equipos o declaración Jurada que evidencie la disponibilidad de los equipos

72



III. EQUIPO MINIMO PARA LA ETAPA DE RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

Para la etapa de recepción y liquidación del contrato EL SUPERVISOR dispondrá del equipo mínimo necesario que cumpla los requisitos contenidos en el numeral precedente:

EQUIPO ESPECIALISTA Y TECNICO

1. Jefe de Supervisión 2. Ingeniero Asistente de Supervisión3. Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos4. Técnico en Cómputo/Dibujo

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1. Secretaria

73



CAPÍTULO IVCRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.De acuerdo con el artículo 46 del Reglamento, las Bases deben consignar el siguiente factor de evaluación:

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR 35 puntos

A.1. EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDADCriterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a labores realizadas en supervisión de obras en general, durante un periodo de quince (15) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a Cinco (05) Veces el Valor Referencial de la Contratación.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente; como por ejemplo, voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento, entre otros, correspondientes a un máximo de diez (10) servicios.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar la prestación de un solo servicio, se deberá acreditar que corresponden a dicho servicio; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan servicios independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, los diez (10) primeros servicios indicados en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la actividad.

En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se considerará como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se

M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría correspondientes a la actividad objeto del proceso

M = ≥ 5 veces el valor referencial:(56,365,844.70)

25 puntos

M = > 3.5 veces y < a 5 veces el valor referencial:

15 puntos

M = > 1 vez y ≤ a 3.5 veces el valor referencial:

05 puntos

74




asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal de consorcio o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la actividad.

El servicio presentado para acreditar la experiencia en la especialidad servirá para acreditar la experiencia en la actividad.

IMPORTANTE:

Cuando el objeto del proceso sea la supervisión de obras deberá acreditarse la experiencia en la actividad con contratos o comprobantes de pago referidos a la supervisión de obras sin distinguir el tipo de especialidad prevista en el artículo 268 del Reglamento.

A.2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o similares al objeto del proceso, durante un periodo de diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a dos (02) veces el valor referencial de la contratación.

Se considerará como servicio similar a la Supervisión de obras similares. Se considerará como obras similares la Construcción y/o Rehabilitación y/o Mejoramiento de Obras Viales Urbanas (obras viales en el ámbito urbano como las Avenidas o las Vías de Evitamiento o las Vías Periféricas o los Anillos Viales o las Vías Expresas) con pavimento asfaltico en caliente, de 2 vías (o pistas) de 2 carriles (o fajas) cada una.

M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria

M = ≥ Dos (2) veces el valor referencial: 10 puntos

M = ≥ Una (1) y < dos (2) veces el valor referencial:

07 puntosM => 0.5 y < una (1) vez el valor referencial:

04 puntos

75




La definición de obras similares es única y debe utilizarse indistintamente para la acreditación de los requisitos técnicos mínimos o factores de evaluación sea del postor o del personal propuesto.

Se introduce de acuerdo a lo señalado en el numeral 3.6 del Pronunciamiento Nº 487-2013/DSU

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente; como por ejemplo, voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento, entre otros, correspondientes a un máximo de diez (10) servicios.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar la prestación de un solo servicio, se deberá acreditar que corresponden a dicho servicio; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan servicios independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, los diez (10) primeros servicios indicados en el Anexo Nº 9 referido a la Experiencia del Postor en la especialidad.

En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se considerará como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal de consorcio o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción

76




del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 9 referido a la Experiencia del Postor en la especialidad.

B. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

40 puntos

B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto en supervisión y/o ejecución de obras similares o elaboración y/o supervisión de estudios definitivos de obras similares según corresponda.

Se considerará como obras similares la Construcción y/o Rehabilitación y/o Mejoramiento de Obras Viales Urbanas (obras viales en el ámbito urbano como las Avenidas o las Vías de Evitamiento o las Vías Periféricas o los Anillos Viales o las Vías Expresas) con pavimento asfaltico en caliente, de 2 vías (o pistas) de 2 carriles (o fajas) cada una.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

La definición de obras similares es única y debe utilizarse indistintamente para la acreditación de los requisitos técnicos mínimos o factores de evaluación sea del postor o del personal propuesto.

Se introduce de acuerdo a lo señalado en el numeral 3.6 del Pronunciamiento Nº 487-2013/DSU

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo, constancias o certificados.

En el supuesto que el postor fuera una persona natural, la experiencia que acredite como tal, también podrá utilizarla para acreditar su experiencia como personal propuesto para la prestación del servicio de consultoría, de ser el caso.

La asignación de puntajes se realizará del siguiente modo:

PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:

1. JEFE DE ESTUDIO:

Criterio:

77




Se evaluará en función al tiempo de experiencia en supervisión de elaboración de expedientes técnicos de obras similares, de acuerdo a lo establecido en los Requerimientos Técnicos Mínimos.


2. ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS:

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia en supervisión de elaboración de expedientes técnicos de obras similares, de acuerdo a lo establecido en los Requerimientos Técnicos Mínimos.


3. ESPECIALISTA EN DISEÑO DE PUENTES:

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia en supervisión de diseño de puentes o paso a desnivel, pre o post tensados con longitud no menor a 30 m. de luz, de acuerdo a lo establecido en los Requerimientos Técnicos Mínimos.


4. ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA, TRAZO Y DISEÑO VIAL:

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia en supervisión de elaboración de expedientes técnicos de obras similares de acuerdo a lo establecido en los Requerimientos Técnicos Mínimos.


Por un tiempo efectivo (TE)

TE= > a tres (03) años 04 puntos

TE= > dos (02) años y ≤ tres (03) años02 puntos

TE=> a un (01) año y ≤ dos (02) años01 puntos10


TE = > a treinta y seis (36) meses 2.0 puntos

TE = > a veinticuatro (24) meses y ≤ treinta y seis (36) meses

1.5 puntoTE = > a quince (15) meses y ≤ veinticuatro (24) meses

1.0 puntoTE = > a nueve (9) meses y ≤ quince (15) meses

0.5 punto


TE= > a tres (3) años 02 puntos

TE= > dos (2) años y ≤ tres (3) años01 puntos

TE= >a un (1) año y ≤ dos (2) años 0.5 punto


TE = > a treinta y seis (36) meses 2.0 puntos

TE = > a veinticuatro (24) meses y ≤ treinta y seis (36) meses:

1.5 punto

TE = > a quince (15) meses y ≤ veinticuatro (24) meses:

1.0 punto

TE = > a nueve (9) meses y ≤ quince

10 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango.

78




PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

1. JEFE DE SUPERVISIÓN:

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia en supervisión y/o inspección de obras similares de acuerdo a lo establecido en los Requerimientos Técnicos Mínimos.


2. ESPECIALISTA ASISTENTE DE SUPERVISIÓN:



3. ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS:



4. ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA, TRAZO Y DISEÑO VIAL:

Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en supervisión y/o inspección de obras similares de acuerdo a lo establecido en los Requerimientos Técnicos Mínimos.

Acreditación:

(15) meses:0.5 punto


TE = ≥ a cinco (5) años 04 puntos

TE= ≥ tres (3)años y < cinco (5)años02 puntos

TE=>a dos (2) años y < tres(3) años11

01 punto


TE = ≥ a tres (03) años 02 puntos

TE=≥ a dos (2)años y < tres (03) años:01 punto

TE = > a un (1) año y < dos (2) años:0.5 punto


TE = ≥ a cuatro (04) años 02 puntos

TE=≥ a dos (2)años y <cuatro (4)años:01 punto




TE=≥ a dos (2)años y < tres (03)años:01 punto


11 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango.

79




Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo, constancias o certificados.

5. ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS: Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en supervisión y/o inspección de obras similares de acuerdo a lo establecido en los Requerimientos Técnicos Mínimos.

Acreditación: Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo, constancias o certificados.

6. ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA - GEOTECNIA:


Acreditación: Mediante la presentación de copia simple de contratosde trabajo, constancias o certificados.

7. ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA Y DRENAJE VIAL:


Acreditación: Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo, constancias o certificados

8. ESPECIALISTA EN PUENTES:

Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en supervisión y/o inspección de puentes y/o pasos a desnivel, pre o post tensados con longitud no menor a 30 m. de luz de acuerdo a lo establecido en los Requerimientos Técnicos Mínimos.




TE = ≥ a dos (2) años y < tres (03) años:

01 punto

TE = > a nueve (9) meses y < dos (2) años:

0.5 punto



TE=≥ a dos(2)años y < tres (03) años:01 punto

TE =>a nueve(9)meses y <dos(2) años:0.5 punto


TE = ≥ a dos (02) años 02 puntos

TE= ≥ a un (01) años y < dos(02) años:01 punto

TE = > a seis(6) meses y < un (01) año:0.5 punto



TE= ≥ a dos (2) años y < tres (03) años:01 punto

TE = > a seis(6) meses y < dos (2) años:0.5 punto

80




9. ESPECIALISTA EN TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN URBANA:



10. ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL:

Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en supervisión y/o inspección de proyectos viales de acuerdo a lo establecido en los Requerimientos Técnicos Mínimos.

Acreditación: Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo, constancias o certificados

Nota: El área usuaria ha emitido el Informe Nº 1700-015-2013 en el cual se detallan las actividades solicitadas conforme el cual se han implementado las modificaciones indicadas en el Pronunciamiento Nº 487-2013/DSU, señalándose que se deberá acreditar por lo menos una actividad del listado para el cómputo de los requerimientos técnicos mínimos, así como para el factor de evaluación.


TE = ≥ a cuatro (03) años 01 punto

TE=≥ a dos (2)años y <cuatro (3)años:0.50 punto



TE = ≥ a cuatro (04) años 01 punto

TE=≥ a dos (2)años y <cuatro (4)años:0.50 punto


81




B.2. CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROPUESTO9

B.2.1 FORMACIÓN ACADÉMICA:

a) JEFE DE ESTUDIOS:

CriterioSe evaluará en función del nivel de formación académica del personal propuesto como Jefe de Estudios, considerándose lo siguiente:

Un Diplomado o Estudio de Especialización con un mínimo de 50 horas lectivas o magister en la especialidad de Ingeniería o Construcción o Proyectos.

AcreditaciónEl grado de magister se acreditará con copia simple de Título, o Diploma. Los diplomados o especializaciones se acreditaran con copia simple de diplomas, constancias o certificados de estudios en los que los centros de capacitación (Que se encuentre facultada a brindar servicios de capacitación y emitir certificados) hayan extendido a los profesionales respectivos indicando las horas lectivas de duración de la formación académica.

b) JEFE DE SUPERVISIÓN:

CriterioSe evaluará en función del nivel de formación académica del personal propuesto como Jefe de Supervisión, considerándose lo siguiente:

- Un Diplomado o Estudios de Especialización con un mínimo de 50 horas lectivas o magister en la especialidad de Ingeniería o Construcción.

AcreditaciónEl grado de magister se acreditará con copia simple de Título, o Diploma. Los diplomados o especializaciones se acreditaran con copia simple de diplomas, constancias o certificados de estudios en los que los centros de capacitación (Que se encuentre facultada a brindar servicios de capacitación y emitir certificados) hayan extendido a los profesionales respectivos indicando las horas lectivas de duración de la formación académica.

Jefe de Estudios con estudios de Especialización ≥ a 150 horas lectivas ó Máster 03 puntos

Jefe de Estudios con Diplomado o estudios de Especialización < a 150 horas lectivas y > a 100 horas lectivas

02 puntos

Jefe de Estudios con Diplomado o estudios de Especialización ≤ a 100 horas lectivas y ≥ a 50 horas lectivas

01 punto

Se reduce la cantidad de horas lectivas para otorgar el máximo puntaje de acuerdo a lo señalado en el Pronunciamiento Nº 487-2013/DSU en respuesta a la Observación Nº 01

Jefe de Supervisión con estudios de Especialización ≥ a 150 horas lectivas ó Máster 03 puntos

Jefe de Supervisión con Diplomado o estudios de Especialización < a 150 horas lectivas y > a 100 horas lectivas

02 puntos

Jefe de Supervisión con Diplomado o Estudios de Especialización ≤ a 100 horas lectivas y ≥ a 50 horas lectivas

01 punto

Se reduce la cantidad de horas lectivas para otorgar el máximo puntaje de acuerdo a lo señalado en el Pronunciamiento Nº 487-2013/DSU

9 De conformidad con el artículo 43 del Reglamento, los siguientes factores de evaluación deberán ser establecidos observando criterios de razonabilidad y proporcionalidad, teniendo en consideración la naturaleza y complejidad del servicio a ser ejecutado, el plazo de ejecución previsto y las condiciones de mercado.

82




en respuesta a la Observación Nº 01

B.2.2 CAPACITACIÓN:

a) JEFE DE ESTUDIOS:

CriterioSe evaluará en función del tiempo de capacitación en Cursos o Seminarios que totalicen mínimo 10 horas lectivas (HL), cada uno, con una antigüedad no mayor a diez (10) años, en:

- Supervisión de proyectos y presupuestos adicionales de obra.

- Gestión de Proyectos Viales.- Gestión de Proyectos aplicando el MS Project y

la aplicación informática P6 Primavera.

AcreditaciónPara obtener el máximo puntaje podrá sustentarse con un solo curso o seminario de cuarenta (40) horas lectivas o más de un curso o seminario con un mínimo de diez (10) horas lectivas que totalicen las cuarenta (40) horas lectivas solicitadas. Se acreditarán con copia simple constancias, certificados, u otros documentos, indicando las horas lectivas de duración de los cursos o seminarios presentados.

b) JEFE DE SUPERVISIÓN:

CriterioSe evaluará en función del tiempo de capacitación en Cursos o Seminarios que totalicen mínimo 10 horas lectivas, cada uno, con una antigüedad no mayor a diez (10) años, en:

- Supervisión de proyectos y presupuestos adicionales de obra.

- Gestión de Proyectos Viales.- Gestión de Proyectos aplicando el MS Project.

AcreditaciónPara obtener el máximo puntaje podrá sustentarse con un solo curso o seminario de cuarenta (40) horas lectivas o más de un curso o seminario con un mínimo de diez (10) horas lectivas que totalicen las cuarenta (40) horas lectivas solicitadas.Se acreditarán con copia simple constancias, certificados, u otros documentos, indicando las horas lectivas de duración de los cursos o seminarios presentados.

Nota:Los Certificados o Constancias de los Diplomados y Cursos

HORAS LECTIVAS (HL)

- 40 o Más de 40 HL:02 puntos

- 10 HL y menos de 40 HL: 01 punto

- Menos de 10 HL: 00 puntos

HORAS LECTIVAS (HL)

- 40 o Más de 40 HL:02 puntos

- 10 HL y menos de 40 HL: 01 punto

- Menos de 10 HL: 00 puntos

83




solicitados, deberán ser emitidos por Universidades, Institutos u Organizaciones públicas o privadas Especializadas. Las constructoras que ofrecen capacitaciones deben demostrar documentalmente, mediante su estatuto o similar, que están facultadas para dictar cursos y certificar los mismos. Se precisa que si los cursos presentados tienen la misma denominación, se deberá presentar adicionalmente los contenidos de los mismos, que permitan verificar que no se trata del mismo curso. Los cursos pueden ser presenciales o a distancia.

C. MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS12 20 puntos

a. Describa y analice los 4 rubros señalados.

15 puntos

b. Describa y analice los 3 rubros señalados.

10 puntos

c. Describa y analice los 2 rubros señalados.

06 puntos

d. Describa y analice un 1 rubro señalado.

03 puntos

e. No presente procedimientos de control de obras.

00 puntos

05 puntos

El Postor que presente la Certificación de Calidad

a) ISO 9001:2008 en Supervisión de Obras Viales y/o Transporte, o también Supervisión de Obras vigente a la fecha de la presentación de la propuesta.

02 puntos

b) ISO 14001:2004 en Supervisión de Obras Viales y/o Transporte, o también Supervisión de Obras vigente

C.1. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE OBRAS

Criterio:Se otorgará el máximo puntaje al postor que oferte procedimientos para el control de obra complementario o adicional a lo solicitado en los rubros anteriores de la presentes bases; el postor propondrá y sustentará la adopción de los procedimientos para el control de obra, y podrá incluir los siguientes rubros: I) Control de la Calidad, II) Control de Plazos III) Control Económico de la Obra, y IV) Facilidad de Telecomunicaciones para el mejor Control Técnico Administrativo por Proyecto Especial Plan Regional COPESCO.

Acreditación:Se acreditará mediante la presentación de una declaración jurada, para la cual el postor utilizando su capacidad de síntesis desarrollará el factor indicado

C.2. GESTIÓN DE CALIDAD

Criterio:Se calificara en base a la presentación de las certificaciones de calidad ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, para la “Supervisión de Obras Viales y/o Transporte o Supervisión de Obras”, vigentes a la fecha de presentación de ofertas.

En caso de ser un Consorcio, cado uno de sus integrantes deberán cubrir con la presentación de dicho certificado, sin embargo, en la medida que los miembros del consorcio aporten actividades que no se encuentren vinculadas de manera directa con la supervisión de la obra, como recursos o financiamiento, no sería necesario en dicho caso

12 Las Bases podrán establecer aquellos aspectos que serán considerados como mejoras, debiéndose precisar a qué tipo de mejoras se le otorgará puntaje.

84




que el miembro del consorcio que no va a participar en la ejecución de las prestaciones objeto de la convocatoria, cuente con las Certificaciones ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Acreditación:Se acreditará mediante la presentación de las certificaciones de calidad vigentes a la fecha de presentación de propuestas.

a la fecha de la presentación de la propuesta.

02 puntos

c) OHSAS 18001:2007 en Supervisión de Obras Viales y/o Transporte, o también Supervisión de Obras vigente a la fecha de la presentación de la propuesta.

01 punto

D. OTROS FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA13

05 puntos

a) El Consultor que desarrolle una metodología de trabajo, que le permita cumplir con las exigencias de los términos de referencia, de tal forma que evidencie:

1) Los procedimientos de trabajo; 2) Los mecanismos de

aseguramiento de calidad; 3) Los sistemas de control de los

servicios prestados, y; 4) Los sistemas de seguridad

industrial para los recursos empleados

05 puntos

b) El Consultor que desarrolle una metodología, que evidencie el cumplimiento de 3 de los 4 mecanismos básicos de ejecución del servicio.

03puntos

c) El Consultor que desarrolle una metodología, que evidencie el cumplimiento de 1 ó 2 de los 4 mecanismos básicos de ejecución del servicio.

01 punto

d) El Consultor cuya metodología no permita el cumplimiento de los términos de referencia o no evidencie el cumplimiento de los mecanismos básicos de ejecución del servicio.

00 puntos

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA Y PLAN PARA EJECUTAR EL SERVICIO (04 puntos)

Criterio:Se otorgará puntaje al postor en función a la metodología de trabajo sobre los procedimientos sistematizados de trabajo, control de los servicios prestados, aseguramiento de la calidad y de seguridad industrial.

Bastará la presentación de la información requerida, sin realizar ningún tipo de análisis valorativo de dicho documento.

(Se introduce dicha precisión de acuerdo a lo señalado en el numeral 3.7 del Pronunciamiento Nº 487-2013/DSU)

Acreditación:Mediante la presentación de procedimientos a emplear que le permita cumplir con las exigencias de los términos de referencia

El Postor debe indicar en su propuesta, los mecanismos que propone desarrollar, que le permitan asegurar la calidad del servicio ofertado; por lo que no necesariamente se refiere a la presentación de una certificación ISO.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos14

IMPORTANTE:

13 Podrá evaluarse factores, tales como: equipamiento, infraestructura, siempre y cuando se cumpla con lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento.

14 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales.

85



Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos.

86



CAPÍTULO VPROFORMA DEL CONTRATO

IMPORTANTE:

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusión de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA Para la ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO”, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20159311598, con domicilio legal en Plaza Túpac Amaru s/n del distrito de Wanchaq, representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………],, y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 047-2013-COPESCO/GRC DIRIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 005-2013-COPESCO/GRC para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA Para la ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO”, que celebra de una parte PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA Para la ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO”, conforme a los Términos de Referencia.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 15 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], de acuerdo a las valorizaciones correspondientes, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

15 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

87



Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser estos recibidos.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓNEl plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora 16 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato17: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

IMPORTANTE:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos de prestación de servicios de ejecución periódica, si el postor ganador de la Buena Pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento deberá consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que deberá efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo”.

Se exceptua las contrataciones que se sujeten al Art. 161 EXCEPCIONES del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

16 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

17 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

88



CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO18

LA ENTIDAD otorgará un adelanto directo por el 20% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de los siete (7) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos19 mediante Carta Fianza o Póliza de Caución y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

En el supuesto que los adelantos no se entreguen en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIOLa conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por el residente de la Obra en mención y corroborada por la dirección de obras.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al CONTRATISTA un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTAEL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSLa conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 01 año.

18 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 171 y 172 del Reglamento.

19 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

89



CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADESSi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x MontoF x Plazo en días

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días

(Se ha retirado la referencia al factor F=0.40 toda vez que el no corresponde de acuerdo a lo señalado en el numeral 3.8 del Pronunciamiento Nº 487-2013/DSU)

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

IMPORTANTE:

De preverse en los Términos de Referencia penalidades distintas a la penalidad por mora, se deberá consignar el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad, los montos o porcentajes que le corresponderían aplicar por cada tipo de incumplimiento y la forma o procedimiento mediante el que se verificará la ocurrencia de tales incumplimientos.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

90



CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 20 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUALLas partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Plaza Túpac Amaru s/n del distrito de WanchaqDOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

20 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

91



92



FORMATOS Y ANEXOS

93



FORMATO N° 1

MODELO DE CARTA DE REGISTRO DE PARTICIPANTE

Señores:COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 047-2013-COPESCO/GRCDARIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 005-2013-COPESCO/GRCPresente.-

RAZÓN SOCIAL………..………….…...…………………………………………………………..

DIRECCIÓN:….…….................……………………………………………………………………

R.U.C……………………................………………………………………………………………..

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL …...............................………

……………………………..................………………………………………………………………

DNI: ………………………………

TELÉFONO FIJO/FAX:…................……………………………………………………………….

TELÉFONO CELULAR:.................……………………………………………………………….

E-MAIL (VIGENTE):..………..................………......……………………………………………..

___________________________FIRMA

CUSCO, de del 2013.

NOTA: Adjuntar a la presente la copia de RNP (obligatorio), para la verificación de la información proporcionada y su respectiva vigencia.

94



FORMATO N° 2 21

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Cusco, ……………………………

Señores:COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 047-2013-COPESCO/GRCDERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 005-2013-COPESCO/GRCPresente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la CONCURSO PUBLICO N° 005-2013-COPESCO/GRC, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito22.

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

21 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

22 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

95



ANEXO Nº 01

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 047-2013-COPESCO/GRCDERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 005-2013-COPESCO/GRC Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :RUC : Teléfono : Fax :

Cusco, ……………………………

……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

96



ANEXO Nº 02

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 047-2013-COPESCO/GRCDERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 005-2013-COPESCO/GRCPresente.-

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece el SERVICIO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA Para la ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO”, de conformidad con los Términos de Referencia, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.

Cusco, ……………………………

…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del

sobre técnico.

97



ANEXO Nº 03

DECLARACIÓN JURADA (ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)


De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Cusco, ……………………………

………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

98



ANEXO Nº 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

SeñoresADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 047-2013-COPESCO/GRCDERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 005-2013-COPESCO/GRC Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 047-2013-COPESCO/GRC DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 005-2013-COPESCO/GRC, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%

Cusco, ……………………………

..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

99



ANEXO Nº 05

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO



Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a prestar el SERVICIO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA Para la ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO” en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

Cusco, ……………………………

……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


100



ANEXO Nº 06

NOMINA DEL PERSONAL PROPUESTO

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 047-2013-COPESCO/GRCDERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 005-2013-COPESCO/GRC Presente.-

A continuación se presenta la relación del Personal Profesional propuesto para la realización del servicio de SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA Para la ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO”; que será asignado por el tiempo previsto para su ejecución.

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS PROFESIÓN EXPERIENCIA

….

El que suscribe, _________________________________________, Representante Legal de ___________________________________________________, se compromete que para el servicio materia del concurso se asignará al personal indicado y que se cuenta con el Compromiso de Participación del personal que se contratará, en caso de obtener la Buena Pro.

Nota:

Previo al inicio de su participación efectiva en el contrato el postor deberá presentar la colegiatura y habilidad vigente de los profesionales, en cumplimiento de la disposición del OSCE literal 3.4 del Pronunciamiento Nº 487-2013/DSU.

(modificado de acuerdo a lo señalado en el numeral 3.4 del Pronunciamiento Nº 487-2013/DSU)

Cusco, ………………………………



101



ANEXO Nº 07

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL TECNICO O AUXILIAR PROPUESTO PARA EL SERVICIO

Señores:COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 047-2013-COPESCO/GRCDERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 005-2013-COPESCO/GRC Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento presenta la relación del personal técnico y auxiliar propuesto para la realización del servicio de SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA Para la ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO”; que será asignado por el tiempo previsto para su ejecución.

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS DNI/CE

….

Cusco, ………………………………



102



ANEXO Nº 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:

Nº CLIENTE OBJETO DEL SERVICIO

N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE

PAGO FECHA23 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA24MONTO FACTURADO

ACUMULADO25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

23 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

24 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

25 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

103





PAGO FECHA MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTAMONTO FACTURADO

ACUMULADO

10TOTAL

Cusco, ……………………………

………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

En los casos en los que las Bases considere el factor EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD, a fin que la propuesta pueda ser evaluada, el postor también debe detallar en este Anexo dicha experiencia, insertando un cuadro como el consignado, incluyendo el título “Experiencia en la Especialidad”.

104



ANEXO Nº 9

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:



PAGO FECHA26 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA27MONTO FACTURADO

ACUMULADO28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

26 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

27 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

28 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

105





PAGO FECHA MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTAMONTO FACTURADO

ACUMULADO

10TOTAL

Cusco, ……………………………



IMPORTANTE:

En los casos en los que las Bases considere el factor EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD, a fin que la propuesta pueda ser evaluada, el postor también debe detallar en este Anexo dicha experiencia, insertando un cuadro como el consignado, incluyendo el título “Experiencia en la Especialidad”.

106



ANEXO Nº 10

EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROPUESTO

El postor adjuntará el presente anexo por cada miembro del Personal Profesional mínimo requerido sujeto a calificación. El cumplimiento de los requisitos y experiencia requeridos, serán sustentados con copias simples de los correspondientes Certificados y/o Constancias.

NOMBRE:______________________PROFESIÓN:____________________________________

CARGO POR OCUPAR: ____________________________________________________________________

1. DATOS DEL PROFESIONALUNIVERSITARIOS

Nº DE ORDEN UNIVERSIDAD TITULO OBTENIDO

FECHA DE GRADO (mes –

año)

12…..

2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDADNº DE

ORDENEXPERIENCIA SOLICITADA

RAZON SOCIAL DEL

CONTRATANTECARGO DESEMPEÑADO

PERÍODOInicio -

Término Duración Nº Folio

123..

3. CALIFICACION DEL PERSONAL PROPUESTO: FORMACION ACADEMICA

Nº DEORDEN

DIPLOMADO/ESPECIALIZACION O

MASTERCENTRO DE ESTUDIOS

PERÍODO

Nº FOLIOINICIO -TÉRMINO DURACIÓN HORAS LECTIVAS

12

...

4. CALIFICACION DEL PERSONAL PROPUESTO: CAPACITACIONNº DE

ORDENNOMBRE DE LA CAPACITACION

CENTRO DE ESTUDIOS

PERÍODONº FOLIOINICIO -

TÉRMINO DURACIÓN HORAS LECTIVAS

12

...

Notas:1. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser

diligenciado en su totalidad.2. La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente y se

le deberán de anexar los documentos sustentados, caso contrario se considerará incompleto.

Para sustentar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos relacionados con el personal, se deberá adjuntar la documentación sustentatoria al Anexo N° 10.

107



FIRMA DEL PROFESIONAL: ____________________

Cusco, ……………………………



El punto N° 3 CALIFICACION DEL PERSONAL PROPUESTO: CAPACITACION será aplicable solo a los cargos de Jefe de Estudio y Jefe de Supervisión.

108



ANEXO Nº 11

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)



Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL

El monto de nuestra Propuesta Económica es de: ................(monto en letras) y xx/100 nuevos soles (S/.____(monto en números)___. ), incluido el IGV.El presupuesto ofertado ha sido elaborado con precios vigentes al mes …………

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

Cusco, ……………………………

……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios, deberá requerirse que el postor consigne en la propuesta económica los precios unitarios y subtotales de su oferta.

Cuando el proceso se convoque a suma alzada, únicamente deberá requerirse que la propuesta económica contenga el monto total de la oferta, sin perjuicio de solicitar que el postor adjudicado presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para la formalización del contrato, lo que deberá ser precisado en el numeral 2.7 de la sección específica.

En caso de convocarse el proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.

109



ANEXO Nº 12

DECLARACIÓN JURADA DEL EQUIPAMIENTO MÍNIMO REQUERIDO


Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento ( indicarla tenencia o el compromiso de futura compra o alquiler ) del equipamiento que a continuación se detalla:

1.- Equipo mínimo de topografía y de laboratorio (tecnología moderna)

A.- EQUIPO DE TOPOGRAFIA (01) Estación Total (01), la precisión de la lectura angular deberá estar comprendida entre 3 y 5

segundos. Prismas (02), el alcance de la medida deberá estar comprendida como mínimo entre 1500 y

2000 metros. Winchas metálicas de 30 y 50 metros (02). Niveles y miras (02) Equipo de comunicación GPS (2)

B.- EQUIPO DE LABORATORIO (01) Juego de mallas : de 3", 2", 1 1/2", 1", 3/4", 1/2", 3/8", 1/4"; Nº 4, Nº 6, Nº 8, Nº 10, Nº 16, Nº

20, Nº 30, Nº 40, Nº 50, Nº 80, Nº 100, Nº 200 y accesorios (02). Horno termostático (01). Balanza de 5 Kilos con sensibilidad al 0.1 gr. (01) Aparato casagrande con respectivo acanalador (01) Balanza de 3 brazos de precisión de capacidad de 300 gr. y sensibilidad al 0.1 gr. (01) Equipo misceláneo (brochas, pesas, filtro, espátulas, escobillas de bronce, etc.) (01) Equipo equivalente de arena, compactación y CBR (01) Equipo CBR, para medir la capacidad portante de los materiales (suelos y canteras),

(prensa, moldes, escantillones, mallas grandes de 3/4", 3/8” y Nº 4, pisón, etc.) (01) Equipos de densidad in situ (balanza de 20 Kilos de capacidad, cono, botella, plato

perforado, mallas Nº 10 y 20, cincel, comba, etc.) (03) Equipo para medir espesores y compactación (Diamantina) (01) Equipo de compactación (moldes para proctor standard y modificado, pisones, bandejas,

balanzas de 20 Kg con aproximación de 1 gr.) (01) Equipo Marshall completo y equipo de lavado asfáltico para control de asfalto.(centrifuga,

moldes, pisón, equipo para ensayo marshall) (01) Termómetros blindados (06) Equipo de Compresión para el control de calidad de la mezcla de concreto con cemento

Pórtland (01) Rugosímetro (Merlín) (01) Viga Benkelman, para medir la Deflectometria (01) Esclerómetro para ensayos in-situ

El equipo de laboratorio deberá permanecer en el lugar de la prestación de los servicios de supervisión.

2.- Equipos de Informática (indicando Software a utilizar)

110



Se indicará el equipo y material de oficina que estará destinado para ejecutar el servicio, el que incluirá como mínimo trece (13) equipos de cómputo.

El equipo de cómputo en general está conformado por los siguientes elementos:

e. Computadoraf. Escánerg. Impresorah. Otros

El elemento a) podrá ser sustituido por lap tops en un número limitado de 03 (tres) unidades

3.- Vehículos operadosEl equipo mínimo constará de cinco (05) Camionetas Pick Up Doble Cabina, de preferencia doble tracción (operadas).

Las maquinarias y Equipos deben tener una antigüedad no mayor de cinco (05) años.

4.- Otros

Comunicaciones (Telefonía e Internet) Dos (02).

Nota:

Bastará con la presentación del Anexo 12 para acreditar los recursos indicados en el mismo. (Equipo mínimo de topografía, laboratorio, Informática, comunicación y vehículos operados), ya que éste tiene carácter de declaración jurada.

Para el cumplimiento del equipamiento mínimo requerido bastara con indicar la tenencia o el compromiso de futura compra o alquiler.

El Anexo N° 12 se presentará junto con el Anexo N° 02 y la documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III.

Cusco, ……………………………

………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

(De acuerdo a lo señalado en el numeral 3.4 del Pronunciamiento Nº 487-2013/DSU)

111



ANEXO Nº 13

DECLARACION JURADA SIMPLE DE COMPROMISO DE CONTRATAR A LOS OTROS PROFESIONALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN


Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento contratar a los otros profesionales durante la ejecución de la SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA Para la ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO”; según el numeral 2.1.3 de los requerimientos técnicos mínimos.

Cusco, ………………………………



112


Documents

AVISO DE CONVOCATORIAzonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/010446/... · Web viewClasificación de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO Además se efectuará ensayos de