AVISO DE CONVOCATORIA - SEACEzonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2012/2000… · Web viewSe acreditarán con un máximo de 10 contratos de consultoría de obras para la elaboración

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOADP N° 034-2012/VIVIENDA-OGA-UE.001 – BASES

1

BASES INTEGRADAS

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA, SEGÚN RELACIÓN DE ÍTEMS, Nº

034-2012/VIVIENDA-OGA-UE.001 SNIP N° 215479, 215534, 215535, 215536 y

215537(PRIMERA CONVOCATORIA)

“Elaboración de Expedientes Técnicos, Ejecución de Obra y Equipamiento de los Centros de Servicios de

Apoyo al Hábitat Rural de Chacuapampa Pomabamba – Shaquek Huayllapampa – Shulush Ticllos – Villa

Coris Coris – Corral Girca Pararin del Departamento de Ancash”


2

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN


3

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1 CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el Artículo 51º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.2 BASE LEGAL− Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones, en

adelante la Ley.− Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto

Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

− Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

− Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

− Directivas de OSCE. − Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.− Código Civil.− Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.− Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y

complementarias. − Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.− Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de

Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

− Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso. Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 53º del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá acreditar estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado. MUY IMPORTANTE:

Para participar de un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en el registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.


4

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE.

1.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un período mínimo de tres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 55º y 57º del Reglamento.

1.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, en la sede de la Entidad y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en los Artículos 54º, 55º, 56º y 57º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de tres (3) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato.

MUY IMPORTANTE: No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6 ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES A LA ENTIDADEl plazo para solicitar la elevación de observaciones al Titular de la Entidad es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE. Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el observante considere que el acogimiento declarado por el Comité Especial continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.


5

El plazo que tiene el Titular de la Entidad para emitir y notificar el Pronunciamiento a través del SEACE será no mayor de ocho (8) días hábiles. Este plazo es improrrogable y será contado desde la presentación de la solicitud de elevación de las Bases.

La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento es indelegable.

1.7 INTEGRACIÓN DE LAS BASES

El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la Entidad o por el OSCE, de ser el caso.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento. De conformidad con el Artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8 FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCE DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 01). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral


6

vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal (Formato Nº 01).

1.9 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el calendario del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor.

El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser así, devolverá la propuesta, teniéndola por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.De presentarse situaciones de subsanación de la propuesta técnica, se procederá de acuerdo al Artículo 68 º del Reglamento.Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario, por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.1

1.10 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 1 Deberá tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64º del

Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. Asimismo, la inasistencia de dicho representante no viciará el proceso.


7

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente: a) La oferta económica, en nuevos soles2, incluidos todos los tributos, seguros,

transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

b) Garantía de seriedad de oferta3. Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.

1.11 EVALUACIÓN DE PROPUESTASLa evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:Propuesta Económica : 100 puntos

1.11.1 Evaluación Técnica

Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

1.11.2 Evaluación Económica Si la propuesta económica excede en más del 10% o es menor al 90% del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada.La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE Oi

Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

2 En cada caso concreto deberá consignarse la moneda que resulte aplicable.

3 En caso de convocarse a un proceso de selección según relación de ítems, cuando el valor referencial del ítem corresponda a una Adjudicación de Menor Cuantía, bastará que el postor presente en su propuesta técnica una declaración jurada donde se comprometa a mantener vigente su oferta hasta la suscripción del contrato.


8

1.12 ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha señalada en las Bases, el Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación y el puntaje técnico, económico y total obtenidos por cada uno de los postores.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se efectuará de conformidad con lo indicado en el numeral 1.10.3 de la presente sección.

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o juez de paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro, se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario.

1.13 Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PROCuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento. El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro.

1.14 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282º del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado.


9

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presentará ante la Entidad que convocó el proceso de selección que se impugna, y será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad.

Con independencia del valor referencial del proceso de selección, los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal.

El Tribunal será competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los procesos de selección de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratación pública.

2.2 PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

3.1 DE LOS CONTRATOS


10

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deberá, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgándole el plazo establecido en las Bases, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentación requerida. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148° del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 139° del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado; Garantía de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el

consentimiento de la liquidación final; Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el

caso; Constancia de Capacidad Libre de Contratación, expedida por el Registro

Nacional de Proveedores; Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta económica; Certificado de habilidad de los profesionales propuestos; Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el

cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programación de obra PERT-CPM concordante con el plazo;

Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado;

El desagregado de partidas que dio origen a su propuesta, en caso de obras convocadas a suma alzada.

3.2 VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidación y se efectúe el pago correspondiente.

3.3 REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

3.4 DE LAS GARANTÍAS

3.4.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA


11

Los postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta, según el monto establecido en las presentes Bases.

El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.

Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolverá las garantías presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepción del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripción del contrato.

El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas. Esta garantía puede ser renovada.

3.4.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, siempre que:

- El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a cuarenta y cinco (45) días calendario

- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas en función al avance de la obra.

3.4.3. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.5 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento.

3.6 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención de la obra requerida y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165° y 168° del Reglamento.


12

De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165º del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO 3.7 DEL PRECIO

La oferta será formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada partida. Al formular su propuesta, el postor tendrá en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra.

Los costos para cada una de las partidas serán ofertados en nuevos soles4 y las valorizaciones que se deriven estarán sujetas a reajustes, de acuerdo a la fórmula polinómica considerada en el expediente técnico y en aplicación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

3.8 RESIDENTE DE OBRA5

Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta técnica, el cual será un ingeniero o arquitecto colegiado, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, que acredite que se encuentra hábil en el ejercicio de la profesión.

El residente de obra, por su sola designación representa al Contratista, para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del Residente solo procederá previa autorización escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerará aprobada la solicitud. El reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.

3.9 INSPECTOR DE OBRA.

Persona natural6 encargada de velar por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato, debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra.

Recibirá todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta.

3.10 CUADERNO DE OBRA

4 Consignar la moneda en la cual se presentarán los citados costos.5 Para la suscripción del contrato deberá cumplirse con designar al residente de obra, cuando no

haya formado parte de la propuesta técnica, conforme a lo dispuesto por el artículo 183º del Reglamento.

6 En el caso que el supervisor de la obra sea una persona jurídica, ésta designará a una persona natural como supervisor permanente de la obra.


13

En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el Inspector/Supervisor y por el Residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

El Cuaderno de Obra deberá tener una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de ellas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor (el que se haya designado). El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra, bajo custodia del residente, no pudiendo impedirse su acceso7 al mismo. Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en poder de la Entidad.

3.11 OCURRENCIAS

Son hechos relevantes relacionados con la ejecución de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra, firmando al pie de cada anotación el Inspector/Supervisor o el Residente, según quien sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán directamente a la Entidad por el contratista o su representante, por medio de comunicación escrita.

3.12 ADELANTOS No se considerará el otorgamiento de adelantos.

3.13 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

El plazo de ejecución de obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones establecidas:

a. Que se designe al Inspector o supervisor, según corresponda. b. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará

la obra.

3.14 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto.

3.15 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774º del Código Civil.

3.16 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras

7 De acuerdo con el artículo 194º del Reglamento, si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias será causal de aplicación de multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día de dicho impedimento.


14

no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 50º de la Ley, que establece, entre otros, un periodo de garantía y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) años.

Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección, contratación, construcción, ejecución, recepción de obra, liquidación de obra, etc., no contemplados en esta sección o en las Bases se regirán por la Ley y su Reglamento.

3.17 DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las presentes Bases se regirán supletoriamente por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA


15

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1 ENTIDAD CONVOCANTENombre: Ministerio de Vivienda, Construcción y SaneamientoRUC N°: 20504743307

1.2 DOMICILIO LEGALAv. Paseo de la República Nº 3361-San Isidro

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIAEl presente proceso de selección tiene por objeto seleccionar a una persona natural o jurídica para la “Elaboración de Expediente Técnico, Ejecución de Obra y Equipamiento de Centros de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural de Chacuapampa Pomabamba – Shaquek Huayllapampa – Shulush Ticllos – Villa Coris Coris – Corral Girca Pararin del Departamento de Ancash”

1.4 VALOR REFERENCIAL

El valor referencial Total (Expedientes Técnicos, Ejecución de Obras y Equipamiento) asciende a S/. 1 730,527.99 (Un Millón Setecientos Treinta Mil Quinientos Veintisiete con 99/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo de la Obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de mayo del 2012.

ITEM PROYECTO 90 % del Valor Referencial

Valor Referencial (Incluido el IGV)

110% del Valor Referencial

1 Creación del Centro de Servicios de Apoyo al

Hábitat Rural en la Localidad de Chacuapampa – C.C.

S/. 311,606.18(Trecientos Once Mil Seiscientos Seis con 18/100 Nuevos Soles)

S/. 346,229.08 (Trescientos Cuarenta y

Seis Mil Doscientos Veintinueve con 08/100

S/. 380,851.98(Trecientos Ochenta

Mil Ochocientos Cincuenta y Uno con


16

Juan Velazco Alvardo – Pomabamba – Ancash -

AncashNuevos Soles) 98/100 Nuevos Soles)

2

Creación del Centro de Servicios de Apoyo al

Hábitat Rural en la Localidad de Shaquek – C.C. Huayllapampa –

Huayllapampa – Recuay - Ancash

S/. 311,221.48(Trecientos Once Mil Doscientos Veintiuno

con 48/100 Nuevos Soles)

S/. 345,801.64 (Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Uno con 64/100 Nuevos

Soles)

S/. 380,381.80 (Trecientos Ochenta

Mil Trescientos Ochenta y uno con

80/100 Nuevos Soles)

3


Hábitat Rural en la Localidad de Sector Shulush – C.C.

Ticllos – Ticllos – Bolognesi - Ancash

S/. 311,435.20 (Trecientos Once Mil

Cuatrocientos Treinta y Cinco con 20/100

Nuevos Soles)

S/. 346,039.11 (Trescientos Cuarenta y Seis Mil Treinta y Nueve

con 11/100 Nuevos Soles)

S/380,643.02(Trecientos Ochenta

Mil Seiscientos Cuarenta y Tres con

02/100 Nuevos Soles)

4


Hábitat Rural en la Localidad de Villa Coris -Coris - Aija -

Ancash

S/. 312,033.63 (Trecientos Doce Mil

Treinta y Tres con 63/100 Nuevos Soles)

S/. 346,704.03(Trescientos Cuarenta y

Seis Mil Setecientos Cuatro con 03/100

Nuevos Soles)

S/.381,374.43(Trecientos Ochenta y

Un Mil Trescientos Setenta y Cuatro con 43/100 Nuevos Soles)

5


Hábitat Rural en la Localidad de Corral Girca – C.C.

Pararin – Pararin - Recuay - Ancash

S/. 311,178.72 (Trecientos Once Mil

Ciento Setenta y Ocho con 72/100 Nuevos

Soles)

S/. 345,754.13 (Trescientos Cuarenta y

Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro con 13/100 Nuevos Soles)

S/. 380,329.54 (Trecientos Ochenta

Mil Trescientos Veintinueve con 54/100

Nuevos Soles)

Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) el valor Referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas.Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite antes establecido, se deberá contar con la asignación suficiente de recursos y la aprobación del Titular del Pliego, quedando suspendido el otorgamiento de la Buena Pro, en tanto se cumpla con este requisito.

1.5 EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratación se aprobó mediante proveído Memorándum N° 632-2012/VIVIENDA-OGA-UA, de fecha 25 de mayo del 2012.

1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTORecursos Ordinarios

1.7 SISTEMA DE CONTRATACIONEl presente proceso se rige por el sistema a suma alzada.

1.8 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUALLlave en Mano

1.9 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOSEl requerimiento está definido en el Capítulo VI de la presente sección.

1.10 LOCALIZACION DE LAS OBRAS

Las obras se encuentran localizadas en: ÍTEM N° 1Localidad : Chacuapampa – C.C. Juan Velazco AlvaradoDistrito : Pomabamba


17

Provincia : Pomabamba Departamento : AncashÍTEM N° 2Localidad : Shaquek – C.C. HuayllapampaDistrito : HuayllapampaProvincia : recuayDepartamento : AncashÍTEM N° 3Localidad : Sector Shulush – C.C. TicllosDistrito : TicllosProvincia : BolognesiDepartamento : Ancash

ÍTEM N° 4Localidad : Villa Coris Distrito : CorisProvincia : AijaDepartamento : AncashÍTEM N° 5Centro Poblado : Corral Girca – C.C. PararinDistrito : PararinProvincia : RecuayDepartamento : Ancash

1.11 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecución de obra será de cuarenta y cinco (45) días calendario, debiéndose entregar el expediente técnico dentro de los diez (10) primeros días calendario, contados a partir del inicio del plazo de ejecución de obra, de acuerdo a lo previsto en el numeral 3.13 de las Condiciones Generales de las Bases Administrativas.

1.12 BASE LEGAL Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley Nº 29812 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012. Ley Nº 27050 – Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento,

aprobado por Decreto Supremo N° 006-2000-PROMUDEH. Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA – Reglamento Nacional de

Edificaciones Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa.

Ley Nº 27633, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional. Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, Normas Técnicas de Control

Interno para el Sector Público.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

1.13 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PRESENTES BASESLas Bases comprenden los términos de referencia, sus anexos y formatos.

1.14 REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

1. Que se haya registrado como participante.2. No estar incluido en el Registro de Proveedores Inhabilitados para

Contratar con el Estado.3. No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el

artículo 10º de la Ley.4. En cuanto a la participación de postores en consorcio, ésta se regirá de

acuerdo a lo establecido en el artículo 36º de la Ley, artículo 42° de su


18

Reglamento, así como por las disposiciones que sobre dicho aspecto haya emitido el Organismo Supervisor de la Contrataciones del Estado (OSCE):a) Podrán participar distintos postores en consorcio, sin que ello implique

crear una persona jurídica diferente. Para ello será necesario acreditar la existencia de una promesa formal de consorcio, la que se perfeccionará luego del otorgamiento de la Buena Pro y antes de la suscripción del contrato.

b) Las partes del consorcio responderán solidariamente ante el Ministerio de Vivienda y Construcción por todas las consecuencias derivadas de su participación individual en el consorcio durante el proceso de selección, o de su participación en conjunto en la ejecución del contrato derivado de este.

c) Deberán designar un representante o apoderado común con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postores y del contrato hasta la liquidación del mismo.

d) Las partes del consorcio no deben estar incluidas en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado y deberán estar inscritas en el Registro Nacional de Proveedores como Consultores de Obras y Ejecutores de Obras.

e) Queda claramente entendido que la terminación de la ejecución de la obra, no extingue la responsabilidad civil individual y colectiva solidaria de todos los integrantes.

CAPÍTULO II

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

ACTIVIDAD FECHA HORA Y LUGARConvocatoria 28/05/2012

Registro de Participantes 29/05/2012 AL 07/06/2012

Mesa de apartes de la Oficina de Abastecimiento Edificio Petroperú 2do piso Av. Paseo de la Republica N° 3361 San Isidro

Formulación de consultas/observaciones

29/05/2012 al 31/05/2012

Mesa de apartes de la Oficina de Abastecimiento Edificio Petroperú 2do piso Av. Paseo de la Republica N° 3361 San Isidro

Absolución de consultas/observaciones 05/06/2012 A través del SEACEIntegración de bases 06/06/2012 A través del SEACEPresentación de Propuestas 12/06/2012

A las 15:00 horas en el Edificio Petroperú 2do piso Av. Paseo de la Republica N° 3361 San Isidro.

Evaluación de Propuestas 13/06/2012 En la EntidadOtorgamiento de Buena Pro 14/06/2012

A las 16:00 horas en el Edificio Petroperú 2do piso Av. Paseo de la Republica N° 3361 San Isidro.

2.2 CONVOCATORIASe efectuará a través de la publicación en el SEACE, de conformidad con lo señalado en el Artículo 51° del Reglamento, la misma que se realizará en la fecha señalada en el cronograma.


19

2.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASESEl registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (01) día después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 53º del Reglamento.

El registro de los participantes se realizará ante ventanilla de Mesa de partes la Unidad de Abastecimiento del MVCS, Segundo Piso, Edificio Petroperú, sito en la Av. Paseo de la Republica N° 3361, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 a 16:30 horas, previo pago de la suma S/. 5.00 (Cinco y 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participación. Asimismo, los participantes podrán registrarse, vía correo electrónico, a la [email protected], debiendo adjuntar el voucher de depósito escaneado por derecho de inscripción a la siguiente cuenta bancaria del Banco de la Nación, N° 0000-296201, el Formato N° 01 y la Constancia Electrónica de Inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, en los capítulos de Consultoría y Ejecución de Obras. No se admitirán inscripciones, por cualquier medio, fuera de la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso de selección.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono, según Formato Nº 01, original y copia. Asimismo, deberá acreditar estar con inscripción vigente en el Capítulo respectivo del RNP, presentando copia de inscripción de dicho registro.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse.

2.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONESLas consultas y observaciones, solicitan la aclaración y cuestionan cualquiera de los extremos de las Bases, serán presentadas por un periodo de tres (03) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55° Modificatorio del Reglamento.

Se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas de acuerdo al Formato Nº 02, ante la ventanilla de Mesa de partes la Unidad de Abastecimiento del MVCS, Segundo Piso, Edificio Petroperú, sito en la Av. Paseo de la Republica N° 3361, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, en las fechas señaladas en el cronograma del proceso de selección, en el horario de 08:30 a 16:30 horas, debiendo estar dirigidas al Presidente del Comité Especial de la ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA Nº 034-2012-VIVENDA-OGA-UE.001.

Adicionalmente, podrá remitir en formato Word, al Presidente del Comité Especial, las consultas y/o observaciones, a la siguiente dirección electrónica: [email protected].

2.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASESLa decisión que tome el Comité Especial, con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, en la sede de la Entidad y a los correos electrónicos de los


20

participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 55º Modificatorio del Reglamento, en el plazo señalado en el cronograma del proceso de selección.

La absolución de Consultas y Observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato.

MUY IMPORTANTE, no se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes. Así como, que no estén formuladas de acuerdo al Formato Nº 02.

2.6 MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓNLos participantes que soliciten ser notificados electrónicamente, deberán consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efectos de las notificaciones a que hubiere lugar.

2.7 INTEGRACION DE LAS BASESEl Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía, ni modificadas por autoridad administrativas alguna.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y/o observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial y pronunciamientos.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento.

2.8 PRÓRROGAS Y POSTERGACIONESEl Comité Especial podrá prorrogar las etapas del proceso de selección, siempre y cuando medien causas debidamente justificadas. En este caso, deberá registrar en el SEACE la modificación del cronograma del proceso de selección y dar aviso a los participantes mediante correo electrónico; también deberá comunicar la decisión adoptada al Titular de la Entidad, máxima autoridad administrativa o al funcionario encargado.

2.9 CANCELACIÓN DEL PROCESOEn cualquier estado del proceso de selección, hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad puede cancelarlo por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de ejecutar la obra, o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente. En este caso, la Entidad reintegrará el costo de las bases a quienes las hayan adquirido.

2.10 DE LAS ACCIONES Y/U OBLIGACIONES DE LOS POSTORES

-Los Postores revisarán detenidamente las Bases y los Términos de Referencia, presentando por escrito sus objeciones, aclaraciones, dudas y observaciones dentro de los plazos contemplados en el aviso de la convocatoria.

-La presentación de una propuesta implica el sometimiento del Postor a todas las disposiciones y normas establecidas en las presentes bases y demás documentos sin necesidad de declaración expresa. La información


21

suministrada por los postores tiene el carácter de Declaración Jurada, documentación que se someterá al Principio de Controles Posteriores.

2.11 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Forma de Presentación de Propuestas

Las propuestas se presentarán en acto público, en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en la fecha y hora señalada en el cronograma, debiendo estar dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 034-2012-VIVIENDA-OGA-UE.001.

Todos los documentos que contengan información esencial de las propuestas del proceso de selección se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.Presentación de Propuestas y Apertura de Propuesta TécnicaLos actos de recepción de propuestas, apertura de sobres, y otorgamiento de la Buena Pro, se llevarán a cabo en Acto Público, el mismo que se realizará con la participación de Notario Público.Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su representante debidamente acreditadas ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato Nº 03). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal o apoderado. El representante legal acreditará tal condición con copia simple del documento registral vigente (certificado de vigencia de poder o copia de la partida) que consigne dicho cargo y, en el caso del apoderado, será acreditado con carta poder simple (Formato Nº 03) suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que acredite la condición de éste.Las propuestas se presentarán en original y Una (01) copia solo de la propuesta técnica, y un original de la propuesta económica, en dos sobres debidamente cerrados. El primero contendrá la propuesta técnica (Sobre Nº 01) y el segundo la propuesta económica (Sobre Nº 02), de la siguiente manera:SOBRE Nº 01: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado.

SOBRE Nº 02: Propuesta Económica. El sobre será rotulado.

SeñoresMINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTOAtt.: Comité Especial

Adjudicación Directa Pública Nº 034-2012-VIVIENDA-OGA-UE.001Objeto del proceso: “Elaboración de Expediente Técnico, Ejecución de Obra y Equipamiento de Centros de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural de Chacuapampa Pomabamba – Shaquek Huayllapampa – Shulush Ticllos – Villa Coris Coris – Corral Girca Pararin del Departamento de Ancash” ITEM Nº…………………….

SOBRE Nº 1: PROPUESTA TÉCNICANOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR


22

Cuando las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno (01).

Los formularios o formatos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

El acto público de presentación de propuestas, se iniciará cuando el Comité Especial empiece a llamar a los postores en el orden en que se registraron como participantes, para que entreguen los sobres conteniendo ambas propuestas. Si al momento de ser llamado, el postor no se encontrase presente, se le tendrá por desistido de participar en el proceso. Si algún postor es omitido, podrá acreditarse con la presentación del comprobante de pago de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor y verificará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases. De no ser así, el Comité Especial, devolverá los documentos al postor, salvo que éste exprese su disconformidad, en cuyo caso, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento que el postor formule apelación. Si se formula apelación, se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

De presentarse situaciones de subsanación de la propuesta técnica, se procederá de acuerdo al Artículo 68 º del Reglamento.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario procederá a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada propuesta técnica. Luego procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas, dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por el Notario, por los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario Público, por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

SeñoresMINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTOAtt.: Comité Especial Permanente

Adjudicación Directa Pública Nº 034-2012-VIVIENDA-OGA-UE.001Objeto del proceso: Elaboración de Expediente Técnico, Ejecución de Obra y Equipamiento de Centros de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural de Chacuapampa Pomabamba – Shaquek Huayllapampa – Shulush Ticllos – Villa Coris Coris – Corral Girca Pararin del Departamento de Ancash” ITEM Nº……………………..

SOBRE Nº 2: PROPUESTA ECONÓMICANOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR


23

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA LA PREPARACION DE LAS PROPUESTAS

Antes de presentar sus Propuestas, los participantes deberán examinar cuidadosamente los documentos oficiales de la Convocatoria y ejercer su propio juicio acerca de la naturaleza y cantidad del trabajo a ser ejecutado.

Deberán, realizar todas las investigaciones necesarias de la zona de trabajo haciendo una inspección de los lugares adyacentes, los medios de acercamiento y acceso, las facilidades para entregar, colocar y operar el equipo de construcción, así como para la entrega y manejo de los materiales, etc.

De lo anterior, se desprende que la presentación de la Propuesta implica la tácita aceptación del Postor que no ha encontrado inconveniente alguno para la ejecución de la Obra dentro de los plazos programados; sometiéndose a todas las disposiciones y normas contenidas en los Documentos del Proceso, sin necesidad de declaración expresa.

Así mismo, deberán leer cuidadosamente el íntegro de las presentes bases administrativas, manifestando igualmente de modo tácito con la presentación de sus propuestas, la aceptación y el acatamiento del contenido de la misma, siendo exclusiva responsabilidad de los postores el obviar la indicaciones, consideraciones y obligaciones fijadas en algún extremo de las bases con respecto a la información o documentación a ser presentada, constituyéndose las presentes bases, cuando hayan quedado integradas, las reglas definitivas para la calificación en el proceso en cuestión.

Es obligación de los postores tomar conocimiento por su cuenta y riesgo de todas las condiciones locales, físicas, geográficas, económicas, de acceso, servicios públicos, de mercado, disponibilidad de mano de obra, materiales y todo aquello que pueda tener influencia sobre la ejecución de la obra, a fin de considerarlos en sus propuestas.

Los documentos conformantes de las Propuestas que presenten adiciones, borraduras, enmendaduras y/o correcciones no serán recibidas, entendiéndose por: - Borradura: Acción y efecto de borrar o hacer rayas en un escrito.- Enmendar: Corregir, quitar defectos.- Adición: Acción y efecto de añadir, agregar en lo escrito.

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en sobres cerrados. El primero contendrá la propuesta técnica (Sobre Nº 01) en un (01) original y dos (02) copias, en la que se indicará a que ítem se presenta (Simplificación administrativa); y, el segundo (Sobre Nº 02) la propuesta económica, una propuesta para cada ítem la que contendrá su respectiva Carta Fianza de Seriedad de Oferta.

SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICAEl sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación:

i) Declaración Jurada - Carta de presentación de datos del postor, según Anexo Nº 01. Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ii) Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional


24

de Proveedores, en el Registro de ejecutor de obra y/o consultor de obra, según corresponda.

iii) Declaración jurada simple de acuerdo al Artículo 42º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, según Anexo Nº 02. En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio.

iv) Declaración Jurada del Plazo de Ejecución, según Anexo Nº 03.

v) Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante común, el domicilio común y el porcentaje de participación, según Anexo Nº 04.

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso.

vi) Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en las presentes bases, según Anexo Nº 05.

vii) Declaración Jurada manifestando que ofrecerá lo requerido para el equipamiento de la obra según Anexo No. 07

Documentación de presentación facultativa:

i) Certificado de inscripción o reinscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa -REMYPE, de ser el caso.

ii)En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.

iii) En el caso de la ejecución de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao podrá presentarse una solicitud de bonificación por obras ejecutadas en la provincia o provincias colindantes, según Anexo Nº 08.

SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICAEl contenido del sobre de la Propuesta Económica será el siguiente:

a) Monto total de la Propuesta Económica, en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al Anexo Nº 6, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada. Obligatorio.

El monto total de la Propuesta será en Nuevos Soles y las cifras monetarias a consignar tendrán hasta un máximo de dos (2) decimales.


25

b) Garantía de Seriedad de Oferta; presentar Carta Fianza por el 1.5% del Valor

Referencial por ítem.

2.12 EVALUACIÓN DE PROPUESTASLa evaluación de la propuesta se realizará en una (01) etapa: la evaluación

económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:Propuesta Económica : 100 puntos

2.12.1 Evaluación TécnicaSe verificará que la propuesta técnica tenga toda la documentación obligatoria solicitada en el sobre Nº 01. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

2.12.2 Evaluación Económica No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta

económica.

El Comité Especial verificará que las propuestas económicas de los postores que hayan obtenido el puntaje técnico mínimo se encuentren dentro de los límites mínimo y máximo a que se refiere el artículo 33º de la Ley y el artículo 39° del Reglamento.

En esa medida, las propuestas económicas que sean superiores al ciento diez por ciento (110%) del Valor Referencial, serán devueltas por el Comité Especial, teniéndolas por no presentadas.

Asimismo, las propuestas económicas que sean inferiores al noventa por ciento (90%) del Valor Referencial, serán devueltas por el Comité Especial, teniéndolas por no presentadas.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE Oi

Donde: i = Propuesta

ITEM Valor Referencial Carta Fianza de Seriedad de Oferta

1S/. 346,229.08

(Trescientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Veintinueve con 08/100 Nuevos Soles)

S/. 5,193.43

2 S/. 345,801.64 (Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Uno con 64/100 Nuevos Soles) S/. 5,187.02

3 S/. 346,039.11 (Trescientos Cuarenta y Seis Mil Treinta y Nueve con 11/100 Nuevos Soles) S/. 5,190.59

4S/. 346,704.03

(Trescientos Cuarenta y Seis Mil Setecientos Cuatro con 03/100 Nuevos Soles)

S/. 5,200.56

5S/. 345,754.13

(Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro con 13/100 Nuevos Soles)

S/. 5,186.31


26

Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

2.13 ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial hará de conocimiento el otorgamiento de la Buena Pro en la fecha y hora prevista en el calendario, a través del Cuadro Comparativo, en el que se consignará el orden de la prelación y el puntaje económico y total obtenido por cada uno de los postores.

En el supuesto que dos o más propuestas empaten, el Otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando estrictamente el orden establecido en el artículo 73º del Reglamento.

Se levantará un Acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial.

2.14 NOTIFICACIÒN DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y CONSENTIMIENTO2.14.1. Los resultados se entenderán notificados el día del otorgamiento de la

buena pro, sin admitir prueba en contrario. En esa misma fecha, el Comité Especial publicará los resultados del proceso en el SEACE, adjuntando un archivo que contenga las actas notariales y otro archivo con el cuadro de evaluación técnica y económica, bajo responsabilidad del Comité Especial. De ser el caso, se remitirá los indicados archivos a los correos electrónicos de los postores el mismo día de su realización.

2.14.2.El Comité Especial está en la obligación de permitir el acceso de los participantes o postores al expediente de contratación, previa solicitud.

2.14.3.La Buena Pro quedará consentida a los cinco (05) días hábiles luego de otorgada. En caso de haberse presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se producirá el mismo día de su notificación.

2.14.4.La publicación del consentimiento de la Buena Pro se realizará en el SEACE el día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la Buena Pro.

2.15 CONTROVERSIAS

2.15.1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 105º del Reglamento son impugnables:

a) Los actos dictados por el Comité Especial durante el desarrollo del proceso de selección.

b) Los actos emitidos por el Titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que afecten la continuación del proceso de selección, distintos de aquellos que resuelven recursos de apelación, tales como nulidad de oficio, cancelación u otros.

c) Los actos expedidos luego de otorgarse la buena pro y hasta antes de la celebración del contrato.

2.15.2.La única vía para impugnar es el recurso de apelación, que se presentará ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, previo cumplimiento de las condiciones señaladas para el caso por dicho órgano colegiado.


27

2.15.3.La garantía para la interposición del recurso de apelación se sujetarán a lo establecido en los artículos 112º del Reglamento y se considerará el valor referencial del ítem impugnado.

2.15.4.El postor deberá presentar su recurso de apelación en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles luego de otorgada la Buena Pro. Admitido el recurso, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento correrá traslado de la apelación a los postores que pudiesen resultar afectados con la resolución del recurso dentro del plazo de dos (02) días hábiles contados desde la presentación del recurso o desde la subsanación de las omisiones advertidas en la presentación del mismo, según corresponda.

2.15.5.En los casos donde se cuestione actos vinculados a la evaluación de propuestas y/o al otorgamiento de la Buena Pro, al momento de resolver el recurso de apelación, si el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento cuenta con la información suficiente para realizar un análisis sobre el fondo del asunto, podrá otorgar la Buena Pro a quien corresponda, siendo improcedente cualquier ulterior impugnación administrativa contra dicho pronunciamiento.

2.15.6.La resolución que resuelve el recurso de apelación presentado será notificada a través del SEACE.

2.15.7.Contra la resolución que resuelve el recurso de apelación solamente cabe la interposición de Recurso de Revisión ante el Tribunal del OSCE.

Los plazos y los supuestos por los cuales es procedente la interposición están sujetos a lo dispuesto en el artículo 116º del Reglamento.

2.16 PROCESO DE SELECCIÓN DECLARADO DESIERTOEl Comité Especial declarará desierto el presente proceso cuando no quede

válida ninguna oferta. De igual modo la Entidad declarará desierto el proceso de selección, de presentarse la situación descrita en el numeral 2) del artículo 78º del Reglamento.

CAPÍTULO III

INFORMACIÓN ADICIONAL

3.1. VALIDEZ DE LA OFERTALa validez de la oferta deberá mantenerse durante el proceso de selección hasta suscribir el contrato, de ser el caso.

Para ser considerada válida una propuesta deberá cumplir con lo establecido en las presentes bases. La documentación presentada por el postor no deberá tener borradura, enmendadura o corrección alguna.

3.2 DE LOS CONTRATOSa. Dentro de los dos días hábiles siguientes del consentimiento de la buena

pro, o, en su caso, de notificada la Resolución que resuelve el recurso de apelación, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento citará al postor ganador, otorgándole el plazo de 05 días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentación requerida. En caso que el ganador de la buena pro presente la documentación para la suscripción del contrato antes del plazo otorgado, se procederá a suscribir el contrato respectivo.


28

b. Cuando el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, perderá automáticamente la Buena Pro, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable. En tal caso, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento llamará al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, procediéndose conforme al plazo dispuesto en el inciso precedente. Si este postor no suscribe el contrato, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento declarará desierto el proceso de selección, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable;

c. Cuando el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento no cumpla con citar al ganador de la Buena Pro a suscribir el contrato dentro del plazo establecido, el postor podrá requerirla para su suscripción, dentro de los dos (02) días hábiles siguientes de vencido el plazo para suscribir el contrato, dándole un plazo de entre cinco (5) a diez (10) días hábiles. En estos casos, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento deberá reconocer a favor del postor una cantidad equivalente al uno por mil (1/1000) del monto total de su propuesta económica por cada día de atraso, computado desde el requerimiento y hasta la fecha efectiva de suscripción del contrato, con un tope máximo de diez (10) días hábiles;

d. Vencido el plazo otorgado por el ganador de la Buena Pro sin que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento haya suscrito el contrato, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes, éste podrá solicitar se deje sin efecto el otorgamiento de la Buena Pro. En tal caso, la Entidad deberá reconocerle una indemnización por lucro cesante, cuyo monto deberá ser sustentado por el postor en su solicitud y no podrá ser mayor al diez por cien (10%) del monto adjudicado; sin perjuicio de la responsabilidad que le pudiera corresponder al funcionario competente para la suscripción del contrato. La Entidad tendrá un plazo máximo de diez (10) hábiles para resolver el pedido de indemnización. De surgir alguna controversia, ésta será resuelta por el Tribunal.

e. El contrato será suscrito por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el postor ganador, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 139° del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos:

a. Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

b. Garantía de fiel cumplimiento y, de ser el caso, garantía del monto diferencial de la propuesta económica ().

c. Constancia de Capacidad Libre de Contratación, expedida por el Registro Nacional de Proveedores.

d. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.

e. Copia del Documento Nacional de Identidad del carné de Extranjería, del representante legal.

f. De ser el caso, contrato de formalización de consorcio con firmas legalizadas de los miembros y designación de representante común.


29

g. En caso de persona jurídica, se presentará copia del RUC de la empresa y del testimonio de constitución.

h. Certificado de habilidad de los profesionales propuestos (Jefe del Proyecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Sanitario, Ingeniero Mecánico Eléctrico o Electricista y Residente de Obra).

i. El Contrato está conformado por el documento que lo contiene, las Bases Integradas y la Oferta Ganadora, así como por los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes y hayan sido expresamente señalados en el contrato.

j. El Contratista podrá subcontratar parte de sus prestaciones, siempre y cuando se cumplan los requisitos indicados en el Artículo 146° del Reglamento

k. Documentación que acredite los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las presentes Bases.

3.3 DE LAS GARANTIASEl único medio de garantía que debe presentar el contratista es la carta fianza, la misma que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática a sólo requerimiento de la Entidad, siempre y cuando haya sido emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTOPreviamente a la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro deberá entregar a la Entidad una Carta Fianza, la misma que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato. Esta garantía deberá tener vigencia el consentimiento de la liquidación final.

3.4 EJECUCION DE GARANTIASLas garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento.

3.5 VIGENCIA DEL CONTRATO La vigencia del contrato se extenderá desde la suscripción hasta el consentimiento de la Liquidación Final de la Obra y su respectivo pago.

3.6 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATOLa aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio requerido y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165° y 166° del Reglamento.

3.7 CÓMPUTO DEL PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓNEl plazo de vigencia del contrato se computa por días naturales, desde el día siguiente de cumplirse las condiciones establecidas en el numeral 3.13 del Capítulo General de las Bases administrativas.

3.7.1 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICOEl plazo para la elaboración y entrega del Expediente Técnico es de hasta 10 días calendario.


30

3.7.2 EJECUCION DE LA OBRAEl inicio del plazo de ejecución de la obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 3.13 del Capítulo General de las Bases administrativas.

3.8 VALORIZACIONES Y METRADOS

3.8.1 De Avance de obraLas Valorizaciones serán quincenales y serán presentadas por el

Contratista al Inspector designado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en un plazo máximo de cinco (05) días calendario, contados a partir del primer día hábil de la quincena siguiente al de la valorización respectiva, y será cancelada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento previa aprobación del Inspector y del Área Usuaria.

El Inspector, en un plazo de tres (03) días calendario emitirá un Informe aprobatorio o de observaciones al Informe de Avance. De no hacerlo operará el silencio positivo, bajo responsabilidad del Inspector, teniéndose por aprobado el Informe de Avance.

De haber observaciones, éstas deberán ser levantadas dentro de los cinco (05) días calendario de notificadas, bajo apercibimiento de no efectivizarse pago alguno, sin que ello pueda ser invocado como causal de prórroga o reconocimiento de intereses.

El Inspector no podrá formular observaciones adicionales a las notificadas al Contratista, salvo que ellas se deriven del levantamiento de observaciones, en cuyo caso debe notificarlas al Contratista dentro de los dos (02) días calendario de recibido el Informe para que sean levantadas dentro de los tres (03) día calendario siguientes de notificadas.

En caso de incumplimiento del Contratista, se aplicará una penalidad de hasta el 10% calculado, sobre la bases del monto asignado para la Elaboración del Expediente Técnico, en armonía con lo previsto en el Artículo 165° del Reglamento.

Los mismos términos y condiciones rigen para el Informe Final y Conformidad de la Ejecución de la Obra.

La falta de subsanación de las observaciones dentro de los plazos otorgados por la Entidad, es causal de Resolución de Contrato.

3.9 DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOSSi surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados, entre el Contratista y el Inspector, según sea el caso, se resolverán en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

Sólo será posible iniciar un procedimiento de conciliación o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles después de ocurrida la controversia si la valorización de la parte en discusión representa un monto superior al cinco por ciento (5 %) del contrato actualizado.

La iniciación de este procedimiento no implica la suspensión del contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes.

3.10 AMPLIACIONES DE PLAZO


31

El Contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen el calendario de avance de obra vigente:

3.10.1 Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.3.10.2 Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles

al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.3.10.3 Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.3.10.4 Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el

contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado.

Para que proceda una ampliación de plazo, deberá observarse el procedimiento y plazos regulados en los Artículos 200°, 201° y 202° del Reglamento.

La ejecución de obras adicionales será causal de ampliación de plazo, sólo si estas conllevan la modificación del Calendario de Avance de Obra.

3.11 EFECTOS DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUALLas ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de mayores gastos generales iguales al número de días correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuenten con presupuestos específicos. Serán de aplicación las disposiciones del Reglamento.

En el caso que la ampliación de plazo sea generada por paralización de la obra, por causas no atribuibles al contratista, sólo dará lugar al pago de mayores gastos generales debidamente acreditados.

3.12 DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRADurante la ejecución de la Obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario valorizado de avance. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80 %) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el Inspector/Supervisor ordenará al Contratista que presente, dentro de los siete (07) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, en la medida de lo posible, anotando tal hecho en el Cuaderno de Obra.La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el párrafo anterior podrá ser causal para que opere la intervención económica de la obra o la resolución del contrato. El nuevo Calendario no exime al Contratista de la Responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y control de reintegros.

Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada sea menor al ochenta por ciento (80 %) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el Inspector/Supervisor anotará el hecho en el Cuaderno de Obra e informará al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Dicho retraso será imputado como causal de Resolución de Contrato, salvo que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento decida la intervención económica de la obra. Conforme al Artículo 205° del Reglamento.

3.13 INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRAEl Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento podrá, de oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la obra en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos. La intervención económica no deja al contratista al margen de su participación contractual, manteniendo los derechos y obligaciones correspondientes.


32

Si el contratista rechaza la intervención económica, el contrato será resuelto, de conformidad con lo indicado en el artículo 206º del Reglamento.

3.14 RECEPCIÓN DE OBRA Y PLAZOSEn la fecha de la culminación de la obra el residente anotará tal hecho en el Cuaderno de Obra y solicitará la recepción de la misma. El Inspector, en un plazo no mayor de tres (03) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente.

En caso que el Inspector verifique la culminación de la obra, la Entidad procederá a designar un Comité de Recepción dentro de los siete (07) días siguientes a la recepción de la comunicación del Inspector.

En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el Comité de Recepción, junto con el Contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos.

Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procederá a la recepción de la obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el Contratista. El Acta de Recepción deberá ser suscrita por los miembros del Comité, el Contratista y su Residente.

De existir observaciones, éstas se consignarán en el Acta respectiva y no se recibirá la obra. A partir del día siguiente, el Contratista dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computará a partir del quinto día de suscrita el Acta. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no darán derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista ni a la aplicación de penalidad alguna.

Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitará nuevamente la recepción de la obra en el Cuaderno de Obra, lo cual será verificado por el Inspector e informado a la Entidad, según corresponda, en el plazo de tres (03) días siguientes de la anotación. El Comité de Recepción se constituirá en la obra dentro de los siete (07) días siguientes de recibido el informe del Inspector. La comprobación que realizará se sujetará a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el Acta, no pudiendo formular nuevas observaciones.

De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de Recepción, se suscribirá el Acta de Recepción de Obra.

Si en la segunda inspección el Comité de Recepción constata la existencia de vicios o defectos distintos a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepción de Obra, informará a la Entidad para que este, solicite por escrito al Contratista las subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios ocultos.

En caso que el contratista o su residente no estuvieran conformes con las observaciones, anotará su discrepancia en el Acta. El Comité de Recepción elevará a la máxima autoridad administrativa de la Entidad, todo lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones en el plazo máximo de cinco (5) días. La Entidad deberá pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo. De persistir la discrepancia, ésta se someterá a conciliación y/o arbitraje, dentro de los quince (15) días siguientes al pronunciamiento de la Entidad.


33

Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación, la Entidad comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el contratista, dará por vencido dicho plazo, tomará el control de la obra, la intervendrá económicamente y subsanará las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento.

Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se considerará como demora para efecto de las penalidades que correspondan y podrá dar lugar a que la Entidad resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente artículo podrán ser aplicadas hasta el tope señalado en la Ley, el Reglamento o el Contrato, según corresponda.

3.15 LIQUIDACION DEL CONTRATOEl Contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de cinco (05) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de obra. Dentro del plazo de quince (15) días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el Contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

Si el Contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La Entidad notificará la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.

Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

No se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado aprobada o consentida la liquidación, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Con la liquidación, el contratista entregará a la Entidad la minuta de Declaratoria de Fábrica o la Memoria Descriptiva Valorizada, según sea el caso.

3.16 PENALIDADESPor Mora.- En el caso de retraso injustificado en la elaboración del expediente técnico y en la ejecución de la obra, objeto del contrato, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual según sea el caso. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.


34

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 165º del Reglamento.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Por Incumplimiento del Contrato.- La garantía de fiel cumplimiento, se ejecutará en su totalidad, solo cuando la resolución por la cual el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento resuelve el contrato por causa imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el contrato. El monto de las garantías corresponderá íntegramente al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.

3.17 RESOLUCION DEL CONTRATOSi alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor de quince (15) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial.

La resolución parcial solo involucrará a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, y que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En tal sentido el requerimiento que se efectúe deberá precisar con claridad qué parte del contrato quedaría resuelta si persistiese el incumplimiento. De no hacerse tal precisión se entenderá que la resolución será total en caso de persistir el incumplimiento.

Si la parte perjudicada es la Entidad, ésta ejecutará las garantías que el contratista hubiera otorgado, sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados.

Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad deberá reconocerle la respectiva indemnización por los daños y perjuicios irrogados.

Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la resolución. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida. Artículos 168°, 169° y 170° del Reglamento

3.18 EFECTOS DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRALa resolución del contrato de obra determina la inmediata paralización de la misma, salvo los casos en que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construcción, no sea posible.

La parte que resuelve, deberá indicar en su carta de resolución, la fecha y hora para efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación no menor de dos (2) días. En esta fecha, las partes se reunirán en presencia de Notario Público o Juez de Paz, según corresponda, y se levantará un acta. Si alguna de ellas no se presentara, la otra levantará el acta con el Notario Público o Juez de Paz. Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y


35

se procede a la liquidación, conforme a lo establecido en el artículo 211º del Reglamento.

En caso que la resolución sea por incumplimiento del Contratista, en la liquidación se consignarán las penalidades que correspondan, las que se harán efectivas conforme a lo dispuesto en los artículos 165º y 166º del Reglamento.

Cuando la resolución sea por causa atribuible a la Entidad, éste reconocerá al Contratista, en la liquidación que se practique, el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad prevista, calculada sobre el saldo que se deja de ejecutar.

Los gastos de la resolución del contrato son de cargo de la parte que lo incumplió, salvo disposición distinta de Laudo Arbitral.

3.19 DISPOSICIONES VARIASSon de cargo del Contratista todos los tributos y gravámenes que le correspondan de acuerdo a la Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Así mismo corresponde al Contratista la contratación de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestación, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construcción civil. Los postores deberán tener en cuenta estos factores al momento de presentar sus propuestas.

3.20 SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUALDe acuerdo con el artículo 214° del Reglamento, las controversias derivadas de la ejecución o interpretación del contrato que derive del presente proceso de selección, se resolverán mediante procedimiento arbitral de derecho, de conformidad con lo establecido en el Reglamento.

3.21 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDADLa Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto.

3.22 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774 del Código Civil.

3.23 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTAQueda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 50º de la Ley, que establece, entre otros, un periodo de garantía y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) años.

Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección, contratación, construcción, ejecución, recepción de obra, liquidación de obra, etc., no contemplados en estas Bases se regirán por la Ley y su Reglamento.


36

3.24 DISPOSICIONES FINALESEl presente proceso se rige por las bases y lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

3.25 DEFINICIONES

- Ingeniero ResidentePersona natural designada por el Contratista y en concordancia con su propuesta técnica, el cual será un ingeniero civil colegiado que acredite que se encuentra hábil en el ejercicio de la profesión.

El Ingeniero Residente, por su sola designación representa al Contratista, para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del Residente solo procederá previa autorización escrita del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el remplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional remplazado.

- Inspector de Obra / Supervisor (según sea el caso) Persona natural encargada de velar por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato, debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Ingeniero Residente de la Obra.

Recibirá todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta.

- Cuaderno de ObraEn la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que será foliado y visado en todas sus páginas por el Inspector/Supervisor y por el Ingeniero Residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

El Cuaderno de Obra deberá tener un original con (3) copias desglosables, correspondiendo una de ellas a la Entidad. El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra, bajo custodia del residente. Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en poder de la Entidad.

- OcurrenciasSon hechos relevantes relacionados con la ejecución de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra, firmando al pie de cada anotación el Inspector/Supervisor o el Residente, según quien sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán directamente a la Entidad, por medio de comunicación que deje constancia de dicha solicitud.

CAPÍTULO IV

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO,

EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL


37

4.1. INDEMNIZACIONESEs obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a él ó a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia.

Es obligación y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los terrenos aledaños en el perímetro de la construcción, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el área de influencia de las excavaciones efectuadas para el Proyecto, y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad. Comprobará la necesidad de apuntalamientos, calzaduras, muros de contención o cualquier obra que sea necesaria para evitar accidentes.

4.2. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONESSerán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le corresponden de acuerdo a ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

4.3. EJECUCION Y CONTROL DE OBRALas Condiciones Generales de Contratación que deberán tenerse en cuenta para la ejecución y control de la obra, desde su inicio hasta su culminación se detallan en las Bases.

4.4. DIFERENCIAS ENTRE DOCUMENTOS DEL PROYECTOEn caso de existir diferencias entre los diversos documentos del proyecto, queda establecido, que los Planos tienen prioridad sobre las Especificaciones Técnicas y éstas sobre los Metrados. La Memoria Descriptiva prima en todo cuanto no se oponga a los Planos y a las Especificaciones Técnicas.

4.5. ACUERDOS VERBALESNingún acuerdo verbal o concertación con cualquier funcionario o trabajador del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, incluido el Supervisor o Inspector, antes, durante ó después de la ejecución del Contrato de Construcción será válido, ni podrá modificar, ampliar o reducir los términos u obligaciones contenidos en los documentos que forman parte del Contrato.

El Contrato solo podrá ser modificado mediante Adendas al mismo, las que deberán ser necesariamente Cláusulas Adicionales, siendo los únicos suscriptores los representantes legales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y del Contratista.

4.6. FUERZA MAYORPara efectos de las presentes Bases deberá entenderse como Fuerza Mayor, el concepto definido en el Art. 1315 del Código Civil del Perú.

4.7. SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL DE LA OBRA:El Contratista durante el desarrollo de la obra, deberá cumplir estrictamente con las exigencias relacionadas a la aplicación de la Norma E-120 “SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN” del Reglamento Nacional de Construcciones aprobada por R. M. Nº 427-2001-MTC/15.04 del 19 de setiembre del 2001.

CAPÍTULO V

FACTORES DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TECNICA


38

El Numeral 1) del artículo 47° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado precisa que para la contratación de Obras que correspondan a Adjudicación Directas Selectivas y Adjudicaciones de Menor Cuantía no se establecerán factores técnicos de evaluación, solo se Evaluara la propuesta económica de aquellos postores cuya propuesta cumpla con lo señalado en el expediente técnico, se acoge la observación.

CAPÍTULO VI

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE OBRA, Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT

RURAL

6.1 OBJETO DEL PROCESO

El objeto del proceso es contratar la elaboración del Expediente Técnico, la ejecución y el equipamiento de la obra: “Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural”.

6.2 FINALIDAD PÚBLICA

La construcción del denominado “Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural”, permitirá que los pobladores de las zonas circundantes tengan un contacto más cercano con los servicios públicos y atención que brindará el MVCS, mejorando las condiciones habitacionales de los centros poblados rurales y de aquella poblaciones que se encuentran asentadas de manera dispersa. Con los “Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural” se promoverá el desarrollo de acciones de construcción y refacción, ampliación y/o terminación de las unidades habitacionales con que cuenta la población rural pobre y de extrema pobreza, además de propiciar la participación coordinada y concurrente de la población en la intervención de su vivienda con asistencia técnica permanente, con la dotación de predios saneados física y legalmente, mejorando la calidad de vida de la población beneficiada, de acuerdo a los fines y objetivos del MVCS.

6.3 ÁREA REQUERIENTE

Dirección Nacional de Vivienda, del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

6.4 LOCALIZACION GEOGRAFICA.- El Centro de Servicio se construirá en el siguiente lugar:

Localidad Chacuapampa – C.C. Juan Velazco Alvarado

Distrito Pomabamba Provincia PomabambaDepartamento

Ancash


39

6.5 ALCANCE DEL PRODUCTO:

6.5.1 El Programa Arquitectónico:

Se elaborará un Expediente Técnico, se ejecutará la obra, y se implementara su equipamiento de acuerdo al siguiente programa arquitectónico, cuyo cumplimiento será de carácter obligatorio: El proyecto contempla la construcción de tres (03) módulos de un (01) solo nivel, que de manera integrada conforman el Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural de la Población. Cada uno de los módulos presenta los siguientes ambientes:

Módulo 1: 01 Hall de ingreso al modulo, 02 ambientes de servicios higiénicos, uno para damas y uno para varones y 02 dormitorios.

Módulo 2: 01 Hall de ingreso para el modulo, 01 oficina, 01 tópico, 01 servicio higiénico, 01 despensa y 01 cocina (incluye cocina mejorada).

Módulo 3: 01 Salón de uso múltiple-SUM.

La relación entre ambientes deberá responder, preferentemente, a una distribución similar al del esquema arquitectónico adjunto en la propuesta (Ver Plano), el postor podrá realizar optimizaciones de espacios residuales, integraciones y adecuaciones como resultante del uso de sistema(s) constructivo(s) en el espacio arquitectónico sin que ello se contraponga con el programa arquitectónico y los criterios planteados.

6.5.2 Criterios de diseño arquitectónico:

6.5.2.1 Criterios de emplazamiento de la edificación: La edificación deberá emplazarse en el terreno bajo las siguientes condiciones:

6.5.2.1.1 Facilite la carga y descarga de suministros, alimentos, ropa, medicinas y alimento para ganado en situaciones de emergencia.

DISTRIBUCION DE AMBIENTES AREA UTIL MÍNIMA ( M²)

MODULO 1

DORMITORIO 1 18.00DORMITORIO 2 18.00

SERVICIOS HIGIENICOS DAMAS 9.50SERVICIOS HIGIENICOS VARONES 9.50

HALL 5.50

MODULO 2

SERVICIOS HIGIENICOS 5.50OFICINA Y HALL DE INGRESO 21

TOPICO 14.50DESPENSA 6.50

COCINA (incluye cocina mejorada) 14.00MODULO 3 SALON DE USO MULTIPLE 60.00


40

Igualmente deberá facilitar la circulación segura de la gente, procurando el resguardo de la misma en épocas de lluvia.

6.5.2.1.2 Facilite el ingreso y salida en forma segura y eficiente de vehículos de carga y ambulancias.6.5.2.1.3 Garantice la óptima iluminación, asoleamiento y ventilación de los

ambientes.6.5.2.1.4 Garantice la seguridad física de la edificación, del mobiliario exterior e

interior que ella contenga.6.5.2.1.5 Permita una fácil visibilidad y distinción de la edificación desde su

entorno.6.5.2.1.6 Garantice la estabilidad de la edificación en terreno firme y seguro

contra riesgos naturales.6.5.2.1.7 La solución de evacuación de excretas deberá estar emplazada de

manera que tenga un control de los olores que afecten a los módulos.

6.5.2.2 Criterios de diseño espaciales, funcionales, formales: La solución arquitectónica deberá cumplir los siguientes requerimientos:a) Cumplir con el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE.b) El diseño de los ambientes deberá permitir un fácil mantenimiento y

limpieza.c) El área de dormitorios deberá constar con acceso reservado y deberá prever

la solución de los mismos para albergar a 02 personas como mínimo en cada habitación.

d) El salón múltiple debe permitir su uso para capacitaciones en su interior con actividades en el exterior del mismo, para depósito y como albergue temporal de emergencia, debiendo para ello prever su mejor emplazamiento y planteamiento de acabados.

e) Los servicios higiénicos correspondientes al modulo 01 deberán permitir un fácil acceso al público.

f) La edificación deberá plantear una solución arquitectónica concordante con el entorno, sus patrones culturales y sociales.

g) El Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural, deberá contar una identificación institucional visible del MVCS.

6.5.2.3 Criterios de Acondicionamiento térmico y acústico: La solución arquitectónica deberá cumplir los siguientes requerimientos:

a) Deberá contemplar una solución térmica de asoleamiento, protección contra vientos, lluvias, heladas, nevadas y otros en función a las características climáticas de la zona.

b) Proponer materiales que contribuyan al confort térmico de los usuarios.

6.5.3 Criterios de Diseño EstructuralSistemas constructivos.- Se puede plantear los siguientes:a) Sistema Constructivo Convencional: Son aquellos sistemas de edificación

que empleen materiales y/o procesos constructivos que están reglamentados por las normas nacionales.Deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE, los elementos estructurales serán de concreto armado, considerándose como resistencia de concreto f’c = 210 Kg./cm². para todos los elementos estructurales que llevan fierro, a excepción de los dinteles, donde se ha considerado una resistencia de concreto f’c = 175 Kg./cm²., y fluencia del acero de construcción Fy = 4200 Kg/cm² como mínimo, debiendo cumplir con los siguientes condiciones mínimas:


41

Calidad de los Materiales,

Dimensión de los Elementos Estructurales, y

Conexión de los Elementos Estructurales.

b) Sistemas Constructivos No Convencionales: Son aquellos sistemas de edificación que empleen materiales y/o procesos constructivos que no están reglamentados por normas nacionales, para lo cual deberán constar con la aprobación del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, previa opinión favorable del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO, en conformidad con el D.S. N°010-71-VI.

c) Sistema Mixto: Son aquellos sistemas de edificación que empleen sistemas convencionales y no convencionales, para lo cual deberán cumplir con las normas o certificaciones de acuerdo a lo descrito anteriormente.

6.5.4 Criterios de diseño de instalaciones sanitarias y su equipamiento.

Los diseños deberán contar con redes para agua fría, caliente, redes de desagüe, solución de evacuación de excretas y de suministro de agua potable, los servicios higiénicos constarán de inodoros, urinarios, duchas, jaboneras, toalleros, papeleras y espejos. El diseño de las instalaciones sanitarias deberá responder a las características de suelo, disposición de redes de servicio y calidad de agua del terreno. Las propuestas con diseños no convencionales deberán incluir en sus soluciones dichos requerimientos.

6.5.5 Criterios de diseño electromecánicos y su equipamiento.

a) Cumplir con el Reglamento Nacional de Edificaciones b) Contar como mínimo: 01 tablero principal, 03 tableros de distribución, 15

puntos para luz, 25 puntos para tomacorrientes dobles y pozo a tierra. c) Contener una solución de conexión para internet, dicha solución deberá ser

respaldada por las especificaciones y certificaciones del producto planteado. Se deberá adjuntar a la propuesta su costo de instalación, que conste de las siguientes características:

EQUIPO CANTIDAD CARACTERISTICA DESCRIPCIONLAP TOP 02 PROCESADOR INTEL CORE i5 PANTALLA 14”, 4GB

MEMORIA,DISCO DURO 640GBGIMPRESORA WI

FI 01 LASER MONOCROMATICA MEMORIA 64MB

CAMARA WEB 01 30FPS VELOCIDAD DE CAPTURA

MICROFONO INCORPORADO

CAMARA DE FOTOS 01 CCD 14,1 MEGAPIXELES PANTALLA LCD DE 2.7”,

GRABADOR DE VIDEO EN HD

PROYECTOR 01 2500 LUMENESCOMPATIBILIDAD TAMAÑO DE PANTALLA 24”-300”, CONTROL REMOTO

AUDIFONO 01 20 – 20000 Hz 32 Ohmios, 98 Db SENSIBILIDADECRAM DE

PARED 01 1.78x1.78 (79”x70”) 2m DIAGONAL

HOTSPOTS 03 PUERTOS LAN 10/100: 1 ANTENAS DESMONTABLES, FUNCIONES DE SEGURIDAD

UPS 01 2000VA 220V (1080W)CONTROLADO POR MICROPROCESADOR, PUERTO DE COMUNICACIÓN SMART RS-232

USB 03 FRECUENCIA DE BANDA SOPORTADA

HSDPA/UMTS 2100/1900/850MHz, EDGE/GPRS/GSM 1900/1800/85/900MHz


42

PARLANTE 01 RMS 4 WATTS ALTAVOZ ESTEREOINTERFACE 3.5mm

6.5.6 Criterios de amoblamiento del Centro de Servicios.

a) Contener una solución de equipamiento mínimo, dicha solución deberá ser respaldada por las especificaciones y certificaciones del mobiliario planteado. Se deberá adjuntar a la propuesta su costo de instalación, debiendo considerarse un equipamiento con mobiliario mínimo que conste de los siguientes elementos:

MUEBLE CANTIDAD CARACTERISTICAS

DESCRIPCION

Mueble para Computadora 02

Alto = 1.20mFrente = 0.85mFondo = 0.45cm

Mueble de Melamine 18mm de espesor, con tablero y repisas protegido por PVC de 3mm de espesor.

Estantes altos para documentos 02 Altura = 1.10m

Ancho = 2.40m Mueble de melamine con divisiones

Mesa de Reuniones 01 2.40 x 1.20 m E= 20 mm; mueble de melamine, con soporte metálico

Sillas de Oficina 18Alto = 101 cm.Ancho = 54 cm

Profundidad = 46 cm

Estructura de PVC, tapiz de tela sintética, ruedas de desplazamiento.

Escritorio de 3 cajones 03Altura = 1.70mAncho = 1.50mProfundidad =

0.76m

Mueble de melamine con 3 cajones

Camarote 01 2 plazas de madera

Madera capirona

6.6 DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

El Expediente Técnico a proponer debe considerar la construcción de los “Centros de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural”, el cual deberá definir el diseño y el costo de obra, por lo que su elaboración deberá contar con el respaldo técnico necesario, verificando que corresponda a la naturaleza y condiciones especiales de la obra a ejecutarse.

El expediente técnico considerará todos los requerimientos técnicos mínimos que garanticen la correcta ejecución de la obra y posterior funcionamiento óptimo de la infraestructura.

6.6.1 CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICOa) Memoria Descriptiva.

b) Especificaciones Técnicas de todas las partidas y/o subpartidas del Presupuesto.

c) Presupuesto.

d) Desagregado de Gastos Generales.

e) Planilla de Metrados.

f) Análisis de Costos Unitarios.

g) Listado de los Recursos.

h) Mecánica de Suelos.

i) Cronograma Valorizado de Avance de Obra.


43

j) Programación GANTT de ejecución de obra.

k) Planos (arquitectura, cimentaciones, estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas).

l) Anexos: Estudios Básicos, Memorias de Cálculo, y otros.

m)Otros que puedan insertar un valor agregado y/o mejorar el proyecto.

a. Memoria Descriptiva.- Forman parte de la Memoria Descriptiva: la ubicación del proyecto, acceso a la zona con rutas y tiempos, área de influencia del proyecto, descripción de las obras proyectadas, presupuesto de la obra incluido los conceptos que incidan en su costo con IGV, tipo de suministro de agua potable, sistema de eliminación de excretas, dotación de energía eléctrica, consideraciones de mitigación del impacto ambiental. b. Especificaciones Técnicas.- Deberán elaborarse de conformidad a la normatividad vigente y el Reglamento Nacional de Edificaciones. Se elaborará para cada partida que conforma el presupuesto de la obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos constructivos de acuerdo al sistema propuesto (Convencional, No Convencional, o Mixto), unidad de medida y forma de pago. La enumeración de las especificaciones técnicas deberá corresponder exactamente con la enumeración de la partida dentro de la estructura del presupuesto.

c. Presupuesto Referencial.- Expediente Técnico, Ejecución de la obra, y Equipamiento (Incluye: Gastos Generales, Utilidades y el IGV) S/. 346,229.08 (Son: Trescientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Veintinueve con 08/100 Nuevos Soles).

d. Desagregado de Gastos Generales.- Los gastos generales de la obra deberán incluir como mínimo los siguientes rubros: Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, las mismas que sumados con la utilidad esta no deberá ser mayor del 15%.

e. Planilla de Metrados.- Los metrados del expediente técnico deberán estar sustentados por cada partida, con la planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que el caso requiera. La presentación de la memoria de cálculo de los metrados será en hoja de cálculo electrónica Excel. Los metrados constituyen la expresión cuantificada de los trabajos de construcción que se han programado ejecutar en un plazo determinado. Estos determinan el costo del Valor Referencial, por cuanto representan el volumen de trabajo por cada partida. Una adecuada sustentación de los metrados reduce los errores y omisiones que pudiera incurrirse en la presentación de las partidas conformantes del presupuesto, por cuanto estos son utilizados por el consultor para establecer el monto de su oferta.

f. Análisis de Costos Unitarios.- Cada partida de la obra constituye un costo parcial; por lo tanto, la determinación de cada uno de estos costos requiere de su correspondiente análisis de costos; es decir la cuantificación técnica de la cantidad de recursos (mano de obra, materiales, equipo, etc.), que se requieren para ejecutar la unidad de la partida y/o subpartida. El análisis de costo deberá considerar el rendimiento más adecuado a la zona, de acuerdo a la información que haya recopilado el consultor. No se aceptarán análisis de costos estimados, globales, sin su cuantificación técnica respectiva. Se deberá hacer un análisis detallado del costo del flete a la zona de la obra. El Consultor deberá establecer en forma analítica los costos que por manipuleo y traslado demanden los materiales para ser llevados a la obra. Si el caso lo requiere, el ejecutor deberá hacer los análisis de costos de la extracción de agregados en cantera. No se aceptarán supuestos ni estimados.

g. Listado de los Recursos.- Deberá incluirse un listado de materiales y su costo.


44

h. Mecánica de Suelos.- La cual debe determinar la capacidad portante del suelo.

j. Programación GANTT de Ejecución de la Obra.- De preferencia deberá usarse un software de programación, presentando el diagrama de barras Gantt, indicando la ruta crítica.

k. Planos (arquitectura, cimentaciones, estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas dependiendo de la propuesta).- Los planos deberán dibujarse en Autocad 2010. Los planos generales de Arquitectura, Cimentaciones, Estructuras, Instalaciones y otros deberán dibujarse en escala 1/50. Los detalles y procesos constructivos deberán dibujarse en escala 1/10, 1/20, 1/25.

6.6.2 PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICOLa entrega formal del Expediente Técnico deberá realizarse dentro de los diez (10) primeros días calendario.La presentación del Expediente Técnico deberá estar visado en todas sus páginas por el consultor y por los profesionales responsables por cada especialidad. Deberá presentarse en un (01) original y una (01) copia impresas y tres (03) CD que contenga la totalidad del Expediente Técnico, momento a partir del cual el consultor renunciará a los derechos de autor sobre la obra intelectual presentada.

6.7 PLAZO PARA LA EJECUCION

El plazo de ejecución de obra será de cuarenta y cinco (45) días calendario, debiéndose entregar el expediente técnico dentro de los diez (10) primeros días calendario, contados a partir del inicio del plazo de ejecución de obra. El contratista deberá presentar la liquidación final de la obra de acuerdo a la normatividad vigente.

6.8 FORMA DE PAGOLos pagos se realizarán de forma quincenal, previa presentación de la valorización respectiva y con la conformidad del área usuaria.

6.9 REQUERIMIENTOS TECNICOS MÍNIMOS DEL CONTRATISTA Y RECURSOS MÍNIMOS

El Postor deberá acreditar experiencia mínima en la Elaboración de Expedientes Técnicos y en la Ejecución de Obras similares. Los requerimientos técnicos mínimos, se indican a continuación:

Experiencia del postor en la elaboración de Expedientes Técnicos en Actividades similares.- Se acreditarán con un máximo de 10 contratos de consultoría de obras para la elaboración de Expedientes técnicos en actividades similares a la presente convocatoria, con su respectivo certificado de conformidad, de los últimos cinco (05) años en Infraestructura Institucional publica y/o privada (Edificaciones, tales como: colegios, viviendas, centros de salud, postas medicas, locales comunales, entre otros).

a) Experiencia del postor en la ejecución de obras similares.- Se acreditarán con copias simples de contratos y Actas de recepción de Obras Ejecutadas en los últimos diez (10) años, en Infraestructura Institucional publica y/o privada (Edificaciones, tales como: colegios, viviendas, centros de salud, postas medicas, locales comunales, entre otros) y hasta un máximo de diez (10) obras. Estas pueden ser nuevas, remodelación, ampliación o mejoramiento de obras de Infraestructura.

PERFIL DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO


45

El personal mínimo que debe proponer el Postor para la Elaboración del Expediente Técnico y la ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, conforme a las exigencias de la Entidad, es el siguiente:

Profesionales para la elaboración del expediente técnico:

CANTIDAD

RELACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL

1 Ingeniero Civil o Arquitecto (Jefe del Proyecto)

1 Ingeniero Civil 1 Ingeniero Sanitario1 Ingeniero Mecánico Eléctrico o Electricista

Los profesionales deberán presentar para la firma del contrato el Certificado de Habilidad emitido por el colegio profesional respectivo. El profesional propuesto para participar en la elaboración del Expediente Técnico acreditará los requerimientos técnicos mínimos siguientes:

Jefe del Proyecto.

a) Ingeniero Civil o Arquitecto, Colegiado y Habilitado

b) Acreditar como mínimo haber elaborado cinco (05) expedientes técnicos de Infraestructura Institucional pública y/o privada (Edificaciones, tales como: colegios, viviendas, centros de salud, postas médicas, locales comunales, entre otros).

c) Se demostrara adjuntando los respectivos certificados o constancias o conformidades o contratos o convenios o ordenes de servicio.

Profesional para la ejecución de la obra (Residente de la Obra) :

a) Ingeniero Civil o Arquitecto, Colegiado y Habilitadob) El Profesional deberá tener como mínimo experiencia como residente de obras

o supervisor de obras o inspector de obras, para lo cual deberá adjuntar constancias o certificados o conformidades o contratos o convenio o ordenes de servicios.

NOTA: La documentación solicitada como Requerimiento Mínimo de las presentes bases se presentarán en la suscripción del contrato.

6.10 SISTEMA DE CONTRATACIONEl presente proceso se rige por el sistema de contratación a SUMA ALZADA.

6.11 MODALIDAD DE EJECUCION Llave en Mano.



RURAL



46







Localidad Shaquek – C.C. HuayllapampaDistrito Huayllapampa Provincia RecuayDepartamento

Ancash








47




6.5.2.1.1 Facilite la carga y descarga de suministros, alimentos, ropa, medicinas y alimento para ganado en situaciones de emergencia. Igualmente deberá facilitar la circulación segura de la gente, procurando el resguardo de la misma en épocas de lluvia.

6.5.2.1.2 Facilite el ingreso y salida en forma segura y eficiente de vehículos de carga y ambulancias.6.5.2.1.8 Garantice la óptima iluminación, asoleamiento y ventilación de los

ambientes.6.5.2.1.9 Garantice la seguridad física de la edificación, del mobiliario exterior e

interior que ella contenga.6.5.2.1.10Permita una fácil visibilidad y distinción de la edificación desde su

entorno.6.5.2.1.11Garantice la estabilidad de la edificación en terreno firme y seguro

contra riesgos naturales.6.5.2.1.12La solución de evacuación de excretas deberá estar emplazada de


6.5.2.2 Criterios de diseño espaciales, funcionales, formales: La solución arquitectónica deberá cumplir los siguientes requerimientos:

a) Cumplir con el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE.b) El diseño de los ambientes deberá permitir un fácil mantenimiento y

limpieza.


MODULO 1



HALL 5.50

MODULO 2





48

c) El área de dormitorios deberá constar con acceso reservado y deberá prever la solución de los mismos para albergar a 02 personas como mínimo en cada habitación.








6.5.3 Criterios de Diseño EstructuralSistemas constructivos.- Se puede plantear los siguientes:a) Sistema Constructivo Convencional: Son aquellos sistemas de

edificación que empleen materiales y/o procesos constructivos que están reglamentados por las normas nacionales.

Deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE, los elementos estructurales serán de concreto armado, considerándose como resistencia de concreto f’c = 210 Kg./cm². para todos los elementos estructurales que llevan fierro, a excepción de los dinteles, donde se ha considerado una resistencia de concreto f’c = 175 Kg./cm²., y fluencia del acero de construcción Fy = 4200 Kg/cm² como mínimo, debiendo cumplir con los siguientes condiciones mínimas:








49
























DESCRIPCION







Sillas de Oficina 18 Alto = 101 cm. Estructura de PVC, tapiz de tela


50

Ancho = 54 cmProfundidad = 46

cm

sintética, ruedas de desplazamiento.


0.76m



Madera capirona






c) Presupuesto.










m)Otros que puedan insertar un valor agregado y/o mejorar el proyecto.

a. Memoria Descriptiva.- Forman parte de la Memoria Descriptiva: la ubicación del proyecto, acceso a la zona con rutas y tiempos, área de influencia del proyecto, descripción de las obras proyectadas, presupuesto de la obra incluido los conceptos que incidan en su costo con IGV, tipo de suministro de agua potable, sistema de eliminación de excretas, dotación de energía eléctrica, consideraciones de mitigación del impacto ambiental. b. Especificaciones Técnicas.- Deberán elaborarse de conformidad a la normatividad vigente y el Reglamento Nacional de Edificaciones. Se elaborará para cada partida que conforma el presupuesto de la obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos constructivos de acuerdo al sistema propuesto


51

(Convencional, No Convencional, o Mixto), unidad de medida y forma de pago. La enumeración de las especificaciones técnicas deberá corresponder exactamente con la enumeración de la partida dentro de la estructura del presupuesto.

c. Presupuesto Referencial.- Expediente Técnico, Ejecución de la obra, y Equipamiento (Incluye: Gastos Generales, Utilidades y el IGV) S/. 345,801.64 (Son: Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Uno con 64/100 Nuevos Soles).








6.6.2 PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICOLa entrega formal del Expediente Técnico deberá realizarse dentro de los diez (10) primeros días calendario.La presentación del Expediente Técnico deberá estar visado en todas sus páginas por el consultor y por los profesionales responsables por cada especialidad.


52

Deberá presentarse en un (01) original y una (01) copia impresas y tres (03) CD que contenga la totalidad del Expediente Técnico, momento a partir del cual el consultor renunciará a los derechos de autor sobre la obra intelectual presentada.








PERFIL DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO El personal mínimo que debe proponer el Postor para la Elaboración del Expediente Técnico y la ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, conforme a las exigencias de la Entidad, es el siguiente:


CANTIDAD






53

Jefe del Proyecto.












RURAL






54




Localidad Sector Shulush – C.C TicllosDistrito TicllosProvincia BolognesiDepartamento

Ancash








MODULO 1



HALL 5.50

MODULO 2





55





6.5.2.1.2 Facilite el ingreso y salida en forma segura y eficiente de vehículos de carga y ambulancias.6.5.2.1.13Garantice la óptima iluminación, asoleamiento y ventilación de los

ambientes.6.5.2.1.14Garantice la seguridad física de la edificación, del mobiliario exterior e

















56



















57
















DESCRIPCION








Profundidad = 46 cm



0.76m



Madera capirona







58

c) Presupuesto.










m) Otros que puedan insertar un valor agregado y/o mejorar el proyecto.


c. Presupuesto Referencial.- Expediente Técnico, Ejecución de la obra, y Equipamiento (Incluye: Gastos Generales, Utilidades y el IGV) S/. 346,039.11 (Son: Trescientos Cuarenta y Seis Mil Treinta y Nueve con 11/100 Nuevos Soles).




59












Experiencia del postor en la elaboración de Expedientes Técnicos en Actividades similares.- Se acreditarán con un máximo de 10 contratos de consultoría de obras para la elaboración de Expedientes técnicos en actividades similares a la presente convocatoria, con su respectivo certificado de conformidad,


60

de los últimos cinco (05) años en Infraestructura Institucional publica y/o privada (Edificaciones, tales como: colegios, viviendas, centros de salud, postas medicas, locales comunales, entre otros).




CANTIDAD





Jefe del Proyecto.










61




RURAL








Localidad Villa CorisDistrito CorisProvincia AijaDepartamento

Ancash






62














MODULO 1



HALL 5.50

MODULO 2





63




















64


























DESCRIPCION


65








Profundidad = 46 cm



0.76m



Madera capirona






c) Presupuesto.











a. Memoria Descriptiva.- Forman parte de la Memoria Descriptiva: la ubicación del proyecto, acceso a la zona con rutas y tiempos, área de influencia del proyecto, descripción de las obras proyectadas, presupuesto de la obra incluido los conceptos


66

que incidan en su costo con IGV, tipo de suministro de agua potable, sistema de eliminación de excretas, dotación de energía eléctrica, consideraciones de mitigación del impacto ambiental. b. Especificaciones Técnicas.- Deberán elaborarse de conformidad a la normatividad vigente y el Reglamento Nacional de Edificaciones. Se elaborará para cada partida que conforma el presupuesto de la obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos constructivos de acuerdo al sistema propuesto (Convencional, No Convencional, o Mixto), unidad de medida y forma de pago. La enumeración de las especificaciones técnicas deberá corresponder exactamente con la enumeración de la partida dentro de la estructura del presupuesto.

c. Presupuesto Referencial.- Expediente Técnico, Ejecución de la obra, y Equipamiento (Incluye: Gastos Generales, Utilidades y el IGV) S/. 346,704.03 (Son: Trescientos Cuarenta y Seis Mil Setecientos Cuatro con 03/100 Nuevos Soles).









67











CANTIDAD





68


Jefe del Proyecto.












RURAL




La construcción del denominado “Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural”, permitirá que los pobladores de las zonas circundantes tengan un contacto más cercano con los servicios públicos y atención que brindará el MVCS, mejorando las condiciones habitacionales de los centros poblados rurales y de aquella poblaciones que se encuentran asentadas de manera dispersa. Con los “Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural” se promoverá el desarrollo de acciones de construcción y refacción, ampliación y/o terminación de las unidades


69

habitacionales con que cuenta la población rural pobre y de extrema pobreza, además de propiciar la participación coordinada y concurrente de la población en la intervención de su vivienda con asistencia técnica permanente, con la dotación de predios saneados física y legalmente, mejorando la calidad de vida de la población beneficiada, de acuerdo a los fines y objetivos del MVCS.




Localidad Corral Girca - C.C. PararinDistrito PararinProvincia RecuayDepartamento

Ancash








MODULO 1



HALL 5.50

MODULO 2





70





















71


















72



















DESCRIPCION








Profundidad = 46 cm



0.76m



Madera capirona




6.6.1 CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO


73

a) Memoria Descriptiva.


c) Presupuesto.












c. Presupuesto Referencial.- Expediente Técnico, Ejecución de la obra, y Equipamiento (Incluye: Gastos Generales, Utilidades y el IGV) S/. 345,754.13 (Son: Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro con 13/100 Nuevos Soles).


e. Planilla de Metrados.- Los metrados del expediente técnico deberán estar sustentados por cada partida, con la planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que el caso requiera. La presentación de la memoria de cálculo de los metrados será en hoja de cálculo electrónica Excel. Los metrados constituyen la expresión cuantificada de los trabajos de construcción que se han programado ejecutar en un plazo determinado. Estos determinan el costo del Valor Referencial,


74

por cuanto representan el volumen de trabajo por cada partida. Una adecuada sustentación de los metrados reduce los errores y omisiones que pudiera incurrirse en la presentación de las partidas conformantes del presupuesto, por cuanto estos son utilizados por el consultor para establecer el monto de su oferta.













75





CANTIDAD





Jefe del Proyecto.








76




FORMATOS Y ANEXOS


77

FORMATO Nº 01

REGISTRO DE PARTICIPANTES

TIPO DE PROCESO AL QUE SE PRESENTA:Licitación Pública ( ) Concurso Público ( ) Adjudicación Directa Pública ( X ) Nº 034-2012/VIVIENDA-OGA-UE.001Adjudicación Directa Selectiva ( )Adjudicación de Menor Cuantía ( )

Denominación del proceso:“Elaboración de Expediente Técnico, Ejecución de Obra y Equipamiento de Centros de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural de Chacuapampa Pomabamba – Shaquek Huayllapampa – Shulush Ticllos – Villa Coris Coris – Corral Girca Pararin del Departamento de Ancash”

DATOS DEL PARTICIPANTE:Nombre o Razón Social:

Domicilio Legal:

R. U. C Nº Nº Teléfono (s) Nº Fax

Correo(s) Electrónico(s):

El que suscribe, Sr.(a): ______________________, identificado con DNI Nº_________________, representante Legal de la empresa ________________________________________________, que para efecto del presente proceso de selección, solicito ser notificado al correo electrónico consignado en el cuadro precedente, comprometiéndome a mantenerlo activo durante el período que dure dicho proceso.

San Isidro, _______de de 2012


78

_________________________________Firma, Nombres y Apellidos del postor/

Razón Social de la empresa


79

FORMATO Nº 02

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 034-2012/VIVIENDA-OGA-UE.001 Presente.-

PARTICIPANTE:

CONSULTA NºReferencia de las Bases AdministrativasCapítulo: _________Numeral: _________Página : _________Consulta:

PARTICIPANTE:

OBSERVACION NºReferencia de las Bases AdministrativasCapítulo: _________Numeral: _________Página : _________Observación:

Lima,………………………………………..




80

FORMATO Nº 03

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION DEL REPRESENTANTE

Lima,………………………………….


……………………………… (nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificada con RUC Nº ……………………………… tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 034-2012/VIVIENDA-OGA-UE.001, a fin de acreditar a nuestro representante: ……………………………. (nombre del representante) identificado con DNI. Nº ………………………………quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.




81

ANEXO N° 01

CARTA DE PRESENTACIÓN Y DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores:COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 034-2012/VIVIENDA-OGA-UE.001 ITEM Nº…………………..

Presente.-

Estimados señores:

El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de ..................), identificado con DNI Nº ................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón SocialDomicilio LegalRUC Teléfono Fax

Autorización MunicipalMunicipalidad Nº de Licencia de Funcionamiento Fecha

Participa en ConsorcioSI NO Nombre de las Empresas que participan en Consorcio

Empresa Nº 1 Empresa Nº 2 Empresa Nº 3

Lima,…………………..………



(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.


82

ANEXO Nº 02

DECLARACIÓN JURADA (ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)


De nuestra consideración:

El que suscribe …………….. (o representante legal de …………..), identificado con DNI Nº ................, con RUC Nº ……………, domiciliado en .........................................., que se presenta como postor de la ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 034-2012/VIVIENDA-OGA-UE.001, Objeto del proceso: “Elaboración de Expediente Técnico, Ejecución de Obra y Equipamiento de Centros de Servicios de Apoyo al Hábitat de Chacuapampa Pomabamba – Shaquek Huayllapampa – Shulush Ticllos – Villa Coris Coris – Corral Girca Pararin del Departamento de Ancash”, declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al Art. 10º de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Me comprometo a mantener la oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso que resulte favorecido con la Buena Pro.

5.- Conozco las sanciones contenidas la Ley Nº 1017 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Lima, …………………………………..




83

ANEXO Nº 03DECLARACION JURADA

CARTA DE COMPROMISO DE PLAZO DE EJECUCIÓN

Señores:COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 034-2012/VIVIENDA-OGA-UE.001 ITEM Nº…………………………

El que suscribe, ........................................, identificado con DNI Nº ............................., Representante Legal de ..............................., con RUC. Nº ............................, declara que mi representada se compromete a presentar el Expediente Técnico y ejecutar la Obra ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 034-2012/VIVIENDA-OGA-UE.001 “Elaboración de Expediente Técnico, Ejecución de Obra y Equipamiento de Centros de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural de Chacuapampa Pomabamba – Shaquek Huayllapampa – Shulush Ticllos – Villa Coris Coris – Corral Girca Pararin del Departamento de Ancash”, en el plazo de: ……….……. días calendario

Lima, …………………………………..




84

ANEXO Nº 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO.(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores:COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 034-2012/VIVIENDA-OGA-UE.001 ITEM Nº…………………………………….Presente.-

Estimados señores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 034-2012/VIVIENDA-OGA-UE.001, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio para la provisión correcta y oportuna de los servicios correspondientes al objeto de la referencia.

Designamos al Sr. ......................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común en................................., para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a suscribir con la Entidad ……………………. el contrato correspondiente.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: ( ) % Participación ……………………… ………………………

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: ( ) % Participación …………………….. ……………………..

………………………………………….. …………………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI delRepresentante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2

Lima, ………………………………………………..


85

ANEXO Nº 05

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 034-2012/VIVIENDA-OGA-UE.001 ITEM Nº………………………Presente.-

De nuestra consideración,

El que suscribe, don _______ identificado con D.N.I. Nº__________, Representante Legal de __________, con RUC Nº ___________, DECLARO BAJO JURAMENTO que mi representada se compromete cumplir los Términos de Referencia (Requerimientos Técnicos Mínimos) establecidos en el presente proceso de selección.

Lima, ……………………..

_________________________________Nombre y firma del Representante Legal


86

ANEXO Nº 06

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)

Señores:COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 034-2012/VIVIENDA-OGA-UE.001 ITEM Nº……………………………..Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de selección y el expediente técnico de la obra, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTOCOSTO

(Consignar moneda en soles)

TOTAL

El valor referencial incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra.

Lima, ………………………………………



ANEXO Nº 07


87

DECLARACIÓN JURADA MANIFESTANDO QUE OFRECERÁ LO REQUERIDO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA OBRA

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 034-2012/VIVIENDA-OGA-UE.001 ITEM Nº…………..Presente.-

De nuestra consideración,

El que suscribe, don _______ identificado con D.N.I. Nº__________, Representante Legal de __________, con RUC Nº ___________, DECLARO BAJO JURAMENTO que mi representada se compromete: Que ofrecerá lo requerido para el equipamiento de la obra según los Términos de Referencia (Requerimientos Técnicos Mínimos) establecidos en el presente proceso de selección.

Lima, ……………………..

_________________________________Nombre y firma del Representante Legal


88

ANEXO Nº 08

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRASEJECUTADAS FUERA DE LIMA Y CALLAO


Mediante la presente solicito la asignación de la bonificación del 10% sobre la sumatoria de los puntajes de las propuestas técnica y económica, en los términos prescritos por el numeral 6 del artículo 71º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debido a que mi representada, se encuentra domiciliada en ……………………….. (Consignar domicilio del postor), la que está ubicada en la provincia………………… (Consignar provincia o provincia colindante al lugar en el que se ejecutará la obra, la que podrá pertenecer o no al mismo departamento o región).

(Fecha), ………………………………………

……..........................................................Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

NOTA 11:Para asignar la bonificación el Comité Especial verificará el domicilio consignado en la constancia de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores.


89

ANEXO Nº 09 – PLANOS

NOTA IMPORTANTE: SE ENTREGARA A LOS PARTICIPANTES REGISTRADOS UN CD CONTENIENDO PLANOS Y BASES.


90

ANEXO 10

PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento, el contrato de ejecución de la obra ……….., que celebra de una parte ……………………., en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº ………, con domicilio legal en …………, representada por …………, identificado con DNI Nº ……………., y de otra parte ………………......................................, con RUC Nº ……………….., con domicilio legal en ………………..........................., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° …………. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal, ……………….........................................., con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha ……., el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADP N° 034-2012/VIVIENDA-OGA-UE.0011, para la ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DE OBRA, Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN LA LOCALIDAD DE ……………………, cuyos detalles e importes constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO Y MONTO Con fecha ………….(indicar), el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del proceso de selección denominado ADP N° 034-2012/VIVIENDA-OGA-UE.0011, para la ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DE OBRA, Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN LA LOCALIDAD DE …………………., a EL CONTRATISTA, por el siguiente monto: …………., incluido el Impuesto General a las Ventas.

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; protección y mantenimiento de la obra durante el período de construcción y hasta la entrega de la misma, dirección técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su total terminación y entrega.

CLÁUSULA TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, se utilizarán las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLÁUSULA CUARTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATOLa vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente de la suscripción del mismo hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra.

CLÁUSULA SEXTA: VALORIZACIONES Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el artículo 197º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA SÉTIMA: DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., a través de la Carta Fianza…


91

En el caso que corresponda consignar lo siguiente:

- Garantía por prestaciones accesorias: S/………………, de ser el caso, …………………., a través de la ………………(Indicar el tipo de garantía) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla, de acuerdo con el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA: PLAZOS10.1. PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENOEl terreno o lugar donde se ejecutará la obra será entregado al contratista dentro ……………(consignar plazo)8 días siguientes a la firma del presente contrato.

10.2. INICIO Y TÉRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato, en un plazo de ……. (consignar) días calendarios, contados a partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 184º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo sólo podrá ser ampliado en los casos contemplados en el artículo 200º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTAEL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de la obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se procederá de acuerdo al artículo 205º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El CONTRATISTA abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente foliado, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y el residente. En este cuaderno de obras se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSLa conformidad de la ejecución de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de siete (07) año.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADESEn caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecución de la obra, aquél se hará acreedor a una penalidad por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato F x plazo en días

8 Según artículo 184º del Reglamento la condición establecida en el numeral 3 del citado artículo, referida a la entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra, deberá ser cumplida dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.


92

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.Donde:

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RECEPCIÓN DE LA OBRALa recepción de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 210º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRALa liquidación de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 211º, 212º y 213º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTAEn caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artículos 40º de la Ley de Contrataciones del Estado, y en el artículo 209º de su Reglamento.

En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

CLAUSULA DÉCIMO SÉTIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170, 175º, 177º, 199º, 201º 209º, 210º y 211º del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52º de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: VERACIDAD DE DOMICILIOSLas partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de ………. al …………………………

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”


93

Documents

AVISO DE CONVOCATORIA - SEACEzonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2012/2000… · Web viewSe acreditarán con un máximo de 10 contratos de consultoría de obras para la elaboración