B A S E S€¦ · E5-2016, para la contratación de la obra MEJORAMIENTO DE VIALIDADES Y URBANIZACION SANTA BÁRBARA, CORREGIDORA, QRO.; conforme a las siguientes: B A S E S 1. GLOSARIO

LICITACIÓN N° LO-822006997-E5-2016

M U N I C I P I O D E C O R R E G I D O R A Q U E R É T A R O 2 0 1 5 - 2 0 1 8 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. "Esta obra fue realizada con recursos federales del Gobierno de la República”.

P R E S E N T A C I Ó N Y F U N D A M E N T O

El Municipio de Corregidora Querétaro, como organismo descentralizado de conformidad con el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de contratación de obra pública, 27, 29 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 31 y 34 de su Reglamento; y demás disposiciones reglamentarias aplicables, emitidas a través del Departamento de Concursos y Contratos subordinado a la Dirección de Administración de Obra Pública y adscritos a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Corregidora Querétaro, ubicados en el Centro de Atención Municipal (CAM), en Avenida Fray Eulalio Hernández Rivera sin número, esquina Camino Las Flores, El Pueblito, Corregidora, Qro., C.P. 76900; con teléfono 01 442 384 5500 y 01 442 209 6000, ext. 6041 y correos electrónicos [email protected] y [email protected], establece la Convocatoria que contiene las Bases para celebrar el proceso de Licitación Pública Nacional Presencial N° LO-822006997-E5-2016, para la contratación de la obra MEJORAMIENTO DE VIALIDADES Y URBANIZACION SANTA BÁRBARA, CORREGIDORA, QRO.; conforme a las siguientes:

B A S E S 1. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

Para efectos de las presentes bases se entenderá por:

Ley Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Reglamento Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

CompraNET Sistema electrónico de información gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

Municipio Municipio de Corregidora Querétaro.

Secretaría Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

Licitación Procedimiento de contratación para la adjudicación de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas.

Licitante Persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de invitación a cuando menos tres personas.

Contratista Persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas.

Convocatoria Documento que contiene los requisitos de carácter legal, técnico y económico con respecto a las obras o servicios objeto de la contratación y las personas interesadas en realizarlas o prestarlos.

Convocante Municipio de Corregidora, Querétaro.

Bases Conjunto de disposiciones e instrucciones entregadas a cada licitante para que desarrolle sus propuestas (técnica y económica) para la licitación a la que fue inscrito o invitado. Describe también el proceso de contratación y requisitos para participación.

Bitácora

Instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre las partes que formalicen el contrato, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de comunicación electrónica, caso en el cual se denominara bitácora electrónica.

mailto:[email protected]






Superintendente

Personal designado por escrito por el Contratista y que será su representante ante la SDUOP, el cual estará facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

Residente Servidor público designado por escrito por la SDUOP quien fungirá como su representante, ante el Contratista; y será responsable directo de la vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el Contratista.

Proyecto Ejecutivo

El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectónico y de ingeniería de una obra, que a su vez definen la forma, estilo, distribución, diseño funcional, acabados, diseños, planos constructivos, memorias de cálculo, memorias descriptivas, especificaciones constructivas generales y particulares, plantas, alzados, cortes, secciones a detalle, que permitan llevar a cabo la obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad del aplicable al proyecto; el catálogo de conceptos, así como las descripciones e información suficientes para que la obra se pueda llevar a cabo.

Planos As-Built Conjunto de planos donde se representan las condiciones finales de la obra de acuerdo a la situación real de la misma, es decir de cómo quedó finalmente.

Proposición

Se le denomina a todo el conjunto de documentos que conforman las propuestas del Licitante de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria y que se dividen en documento técnico (DT), documento económico (DE) y documentación distinta, solicitada por la convocante y que serán presentados en tiempo y forma por los Licitantes en el acto señalado para tal efecto.

Para efectos de las presentes bases se consideraran las siguientes siglas:

SDUOP Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

SFP Secretaría de la Función Pública.

DOF Diario Oficial de la Federación.

FIEL Firma Electrónica Avanzada.

SAT Secretaría de Administración Tributaria.

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

CIEC Calve de Identificación Electrónica Confidencial.

RFC Registro Federal de Contribuyentes.

MIPYMES Micro Pequeñas y Medias Empresas.

BEOP Bitácora Electrónica de Obra Pública.

POA Programa de Obra Anual.

PT Propuesta Técnica.





PE Propuesta Económica.

CAM Centro de Atención Municipal.

LGDS Ley General de Desarrollo Social

LFT Ley Federal del Trabajo

INFONAVIT Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

SAR Sistema de Ahorro para el Retiro

RCD Formato de la Relación Cuantitativa de la Documentación que integra la Proposición.

CMICQ Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Querétaro

CICQ Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro

2. GENERALIDADES

2.1. Marco Normativo y su Reglamento La obra se llevará a cabo con sujeción a la confirmación de suficiencia presupuestal emitida por el Coordinador de la Unidad de Gestión de Recursos mediante oficio MCQ/UGR/168/2016 y el recibo de pago No. G-000268769 emitido por la Secretaría de Tesorería y Finanzas del Municipio, a las Bases específicas de Licitación, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento vigentes, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Código Civil Federal; Ley Federal de Instituciones de Fianzas; Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de que se trate, las normas generales para la contratación y ejecución de obras públicas, para las dependencias, municipios y entidades de la administración pública, el proyecto ejecutivo, las especificaciones generales de construcción y las especificaciones complementarias y particulares; las demás disposiciones administrativas de carácter federal aplicables a los Licitantes.

2.2. Descripción de la obra a realizar La obra materia de esta licitación consistirá en 2,154.80M² BACHEO DE PAVIMENTO DE ASFALTO, 19,630.00M² DE SELLO PREMEZCLADO CON MATERIAL 3-A Y EMULSIÓN ASFÁLTICA, 18,180.00M² DE PAVIMENTO DE ASFALTO NO MENOR DE 5 CM DE ESPESOR.

2.3. Fuente de los recursos Los fondos para la ejecución de la obra materia de la presente Licitación provienen del programa Fondo Para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), para el ejercicio fiscal 2016. 2.4. Programación de los eventos.

VISITA DE OBRA JUNTA DE ACLARACIONES APERTURA DE

PROPOSICIONES FALLO

17 de mayo de 2016 17 de mayo de 2016 24 de mayo de 2016 31 de mayo de 2016

15:00 horas 17:00 horas 15:00 horas 15:00 horas

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS 09 de junio de 2016

PLAZO MAXIMO DE EJECUCIÓN 56 días naturales

FIRMA DEL CONTRATO / ENTREGA DE FIANZAS 03 de junio de 2016 ANTICIPO No Se Otorgará





Todos los eventos se llevarán a cabo en la sala de juntas de la SDUOP en el CAM, ubicada dentro del domicilio señalado por la Convocante en las fechas y horas marcadas en la Convocatoria de estas Bases; así mismo podrán realizarse si así se requiere, juntas aclaratorias adicionales. 2.5. Domicilio de la Convocante. Centro de Atención Municipal (CAM), en Avenida Fray Eulalio Hernández Rivera esquina Camino Las Flores S/N El Pueblito, Corregidora, Qro.; C.P. 76900 Teléfono 01 442 384 55 00 y 209 6000, ext. 6041 Correos electrónicos [email protected] y [email protected].

2.6 Tipo de contrato.

El contrato adjudicado motivo de la presente Convocatoria será a precios unitarios y tiempo determinado.

2.7 Idioma y Moneda. Las Proposiciones se presentarán en idioma español y se cotizarán en pesos mexicanos.

3. CONDICIONES A LOS LICITANTES

Al integrar la Proposición el Licitante deberá considerar lo siguiente: 3.1 Que tomó en consideración las condiciones climatológicas, topográficas y geológicas de la región donde se

realizará la obra y que su desconocimiento, en ningún caso servirá posteriormente para inducir justificación por incumplimiento de contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la Proposición.

3.2 Que designará por escrito, un Director de Proyecto durante la ejecución de la obra acreditando que se trata de un profesionista titulado mediante su cédula de profesional (Ingeniero civil, Arquitecto, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Industrial o Carrera profesional administrativa) con cinco años de experiencia como mínimo acreditable en administración de obra, en sus fases de planeación y ejecución. Deberá acreditar su capacitación formal en administración de proyectos y/o Project Management en los últimos cinco años con un mínimo de veinte horas. Dentro de sus funciones primordiales está la de realizar el plan de ejecución de la obra en sus líneas base de tiempo, costo, calidad y riesgo con un seguimiento semanal, generando un reporte de variaciones y acciones preventivas y correctivas, siendo su principal objetivo la terminación de la obra en tiempo, costo y calidad esperada por la dependencia. La revisión detallada del proyecto a ejecutar, los conceptos, las cantidades, la cinemática de la obra así como las mejores técnicas y procesos de ejecución, deberá ser presentado a más tardar dentro de los primeros 15 días después de emitir el fallo. (La finalidad de la revisión detallada es encontrar la mejor forma de llevar a cabo el objeto del contrato, considerando procesos sociales, elementos naturales y específicos del sitio donde se ejecutará la obra para que todo esto sea considerado y valorado en tiempo, conceptos, disponibilidad, lo que podrá reformar las condiciones expresadas en la licitación. El plan de ejecución y sus líneas base de tiempo, deberá ser presentado a más tardar dentro de los primeros ocho días de ejecución de la obra a la Dirección de Ejecución de Obras de la SDUOP para su aprobación. Considerando lo analizado en la revisión detallada del proyecto. La ejecución de obra queda bajo la corresponsabilidad del Superintendente de Obra y el Director de Proyecto, siendo este último el responsable de ejecutar las acciones

necesarias para el cumplimiento del Plan de ejecución de Obra.

3.3 Deberá manifestar por escrito y en hoja membretada del Licitante a quién designa como su Superintendente de obra y que este presta sus servicios única y exclusivamente para él, que estará permanentemente en la obra, el cual debe ser un profesional titulado, contar con cédula profesional (ingeniero civil, arquitecto, ingeniero-arquitecto) y FIEL vigente emitida por el SAT así como demostrar el conocimiento y utilización de la BEOP; será su representante ante la SDUOP. Tendrá que acreditar la experiencia en obras con complejidad y magnitud de trabajos similares al de esta licitación; así como el conocimiento amplio de todos los aspectos bajo los cuales se realizará la obra. La SDUOP se reserva el derecho de pedir cambio de Superintendente. Solidariamente deberá entregar en formato electrónico e impreso los planos As-Built al concluir la obra; así como una memoria fotográfica en formato electrónico la cual deberá evidenciar el proceso de ejecución de la obra de principio a fin. El Superintendente será responsable de la dirección, administración y ejecución de los trabajos en obra. Para tal caso la Convocante podrá verificar a través del sistema de BEOP, o por los medios que considere adecuados,







esta condición. En el supuesto de ser adjudicado con la obra, objeto de la presente Licitación, el área ejecutante de la Secretaría, tendrá que verificar la documentación aquí presentada, antes de aceptar cualquier otra, para dar de alta al Superintendente encargado de los trabajos, a fin de que el Contratista respete y acate lo presentado en esta Convocatoria. El NO cumplir con lo indicado en este numeral, hará que en automático sea rechazada la documentación presentada para dar de alta la bitácora electrónica, siendo responsabilidad directa del Contratista los retrasos ocasionados por esta causa, por lo que no podrá apelar a diferimientos posteriores para el inicio de los trabajos en tiempo y forma.

3.4 Presentará un organigrama del personal técnico y administrativo que serán responsables de la dirección,

administración y ejecución de la obra, indicando nombre, cargo y especialidad así como años de experiencia en la actividad desarrollada y el porcentaje-tiempo de su participación en la ejecución de los trabajos, anexando

curriculum de cada uno.

3.5 Que para los efectos del Articulo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el Licitante deberá presentar el

documento actualizado a las fechas de la presente Convocatoria expedido por el SAT, en el que se emita invariablemente “Opinión Positiva” sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad con la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2016 en particular a la Regla 2.1.27 publicada en el DOF el 23 de Diciembre de 2015, por el SAT, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo al procedimiento que a continuación se describe: a) El Licitante deberá solicitar opinión por Internet en la página del SAT. b) Contar con clave CIEC. c) En la solicitud deberá incluir: Nombre y dirección de la dependencia en la cual se licita, nombre y RFC del

representante legal, monto total del contrato, señalar si el contrato se trata de adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública.

d) Deberá indicar en su solicitud que realice al SAT, que el “acuse de respuesta” que emita en atención a dicha solicitud, deberá ser dirigida de igual modo a los correos electrónicos: [email protected] y [email protected], sin que esto lo exima de su obligación a presentar ante el área responsable de la contratación de obra, el acuse de recepción previo a la formalización del contrato, motivo de la Licitación. Siendo responsabilidad exclusiva del Contratista el contar con estos documentos para presentarlos en tiempo y forma con forme a la presente Convocatoria.

3.6 Que deberá incluir en todos y cada uno de los documentos que integren su Proposición, las siguientes leyendas:

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” y "Esta obra fue realizada con recursos federales del Gobierno de la Republica”.

3.7 Que se estipula que el pago de los diversos conceptos de obra se hará al precio que se fija en el contrato a Precios

Unitarios para las unidades de obra terminadas, que ha juzgado y tomado en cuenta las condiciones que pueden influir en los Precios Unitarios, que incluyen los acarreos para la elaboración y terminación de conceptos de obra, y datos tales como:

a) Clasificación de materiales b) Disposición de los estratos c) Bancos de materiales de la región d) Calidad de los materiales e) Disponibilidad de los equipos f) Rendimiento de mano de obra de la zona

Otras características que le sean proporcionadas por el Municipio como orientación a título informativo y que serán comentadas según visita de obra y previo cuestionamiento por parte del Licitante, quedando bajo la responsabilidad de éste el juzgar todas las circunstancias dichas y vistas, de manera que sí cualquiera de ellos resultaran diferentes en la realidad, la diferencia no justificará reclamación alguna del Licitante en cuanto a los Precios Unitarios.

3.8 Se deberán presentar todos los Análisis de Precios Unitarios de todos y cada uno de los Conceptos solicitados en

el Catálogo de la Obra, según se requiera en el formato proporcionado y las Bases.






3.9 Que al determinar sus Precios Unitarios tomó en consideración los salarios y rendimientos de mercado conformados

según inciso anterior, los precios de los materiales y equipo que rigen en el lugar de la obra y en la fecha de la Proposición. Asimismo, que anexa la relación completa de mano de obra, material y equipo que intervendrán en la obra. Con la finalidad de generar derrama económica en la zona, se solicita adquirir los materiales en comercios locales y contratar en la región la mano de obra y personal necesarios para la realización de los trabajos. Para cumplir con lo señalado en Artículo 31, fracción XXI de la Ley deberá integrar una manifestación bajo protesta de decir verdad que contratará cuando menos el 60% de la mano de obra local anexándola en el documento señalado en el numeral 5.4.5. de las presentes bases.

3.10 Que para el cálculo del Factor de Salario Real, tendrá en consideración lo que al respecto indique la LFT, las

prestaciones como el 5% (cinco por ciento) del importe de las percepciones de los trabajadores que, en los términos del Artículo 136 de la LFT, las empresas en su calidad de patrones están obligadas a aportar al INFONAVIT. Así como el 2% (dos por ciento) del SAR; y que esto impactará en lo concerniente a los Costos por cuadrilla para sus análisis de Precios Unitarios, presentando el desglose por cada una de las categorías que presente. También que ha considerado el impuesto sobre nómina vigente o en su caso anexar en su propuesta la documentación que manifieste su amparo. Deberá integrar copia del Registro Patronal Vigente ante el I.M.S.S., así como copia de la determinación de la prima del Factor de Riesgo de Trabajo derivada de la Revisión Anual de la Siniestralidad de la Empresa del año en curso (vigente) así como considerar dicho porcentaje y anexarlas en el documento 5.4.5. El no anexar y/o no considerar estos documentos en la propuesta será motivo de desechar la Proposición.

3.11 Que la experiencia necesaria para la realización de los trabajos deberá ser mínimo de 2(dos) años, acreditándola

con documentos comprobatorios (contratos, actas de entrega etc.), de acuerdo con el Articulo 31, fracción XVI de la Ley.

3.12 Que deberá integrar los precios de los materiales sin considerar el I.V.A, en los análisis de precios unitarios y

considerando que NO serán autorizadas escalatorias durante el proceso de la obra.

3.13 Que NO se aceptara la subcontratación en la presente Licitación, de acuerdo con el artículo 31, Fracción XXII de la Ley.

3.14 Que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los Licitantes presenten

un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica.

3.15 Que NO podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos de los artículos 51 y 78 de la Ley.

3.16 Que las personas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, que pretendan

participar en el procedimiento de contratación para la ejecución de una obra, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado.

3.17 Que NO se admitirán propuestas a través de Medios Remotos de Comunicación Electrónica.

3.18 Que ninguna de las condiciones de las Bases así como en las proposiciones presentadas por los Licitantes,

podrán ser negociadas.

3.19 Que una vez presentada la Proposición, el Licitante NO podrá por ningún motivo retirarla, ni hacer modificaciones a la misma.

3.20 Que NO podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la SFP, en los términos de

este ordenamiento o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.





4. VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE ACLARACIONES

4.1 La visita al lugar de los trabajos se efectuara el día 17 de mayo del 2016 a las 15:00 horas, los Licitantes deberán presentarse en las oficinas de la SDUOP, ubicadas en el CAM, siendo atendidos por personal que para tal efecto designe la Convocante y de donde partirán al lugar de los trabajos. Los Licitante podrán visitar el(los) sitio(s) en que se realizarán los trabajos objeto de la presente convocatoria, para que, considerando las especificaciones y documentación relativa, inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos. En ningún caso la SDUOP, asumirá responsabilidad por las conclusiones que los Licitantes obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas, y en el caso de ser adjudicatario del contrato, el hecho de que no se familiarice con las condiciones imperantes no le releva de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos.

4.2 Para aclarar todas las dudas que se pudieran derivar del contenido de la presenta Convocatoria así como de sus anexos, se celebrara una junta de aclaraciones a las 17:00 horas del día 17 de mayo de 2016; mismas que se presentarán por escrito y/o en dispositivo magnetico en el Departamento de Concuros y Contrato de la SDUOP, o através de los correos electrónicos [email protected] y [email protected]; y/o mediante Compranet, en los términos del Artículo 35 de la Ley, a efecto de ser analizadas y hacer las correspondientes aclaraciones. Así mismo los Licitantes deberán presentar anexo a las preguntas un escrito en el que manifiesten su interés de participar en la Licitación por si o en representación de un tercero, señalando en todos los casos los datos del interesado y en su caso, el del representante. Las personas que hayan presentado el escrito anteriormente citado, serán consideradas Licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos en relación con la Convocatoria. En el caso de que dos o más personas se agrupen para presentar una Proposición, cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación. Si el escrito señalado en párrafo anterior no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en calidad de observador, en términos del penúltimo párrafo del artículo 27 de la Ley. Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, después del plazo previsto en el primer párrafo, no serán contestadas por la Convocante por resultar extemporáneas y se integrarán al expediente respectivo. En dicho supuesto, si el servidor público que presida la junta de aclaraciones considera necesario citar a una ulterior junta, la Convocante tomará en cuenta dichas solicitudes para responderlas.

Para efectos de agilizar la contestación de las solicitudes de aclaración que se formulen, de manera personal el Licitante deberá utilizar el ANEXO 01 de no utilizarlo la Convocante podrá desechar las solicitudes de aclaración. Las modificaciones que se generen en la(s) Juntas de Aclaraciones, serán obligatorias para todos los Licitantes, y deberán ser incluidas en su Proposición.

De cada uno de los actos se levantará el acta correspondiente, de la visita al sitio de los trabajos y de la(s) junta(s) de aclaraciones, las cuales serán firmadas por los Licitantes que hubieren asistido, sin que la falta de la firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas; y de las cuales se entregará copia a dichos asistentes, así mismo se pondrá a disposición de todos los Licitantes en Compranet, una vez concluidos los actos; y/o también en el domicilio que para todos los efectos ha señalado la Convocante en las presentes Bases.







5. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN

5.1. De la forma de prepararla y presentarla. El Licitante deberá preparar su Proposición observando que su propuesta:

a) Se elabora mecanográficamente o por sistema computarizado, sin tachaduras o enmendaduras, en papel membretado del Licitante, ajustándose siempre a los formatos entregados en las Bases de Licitación respetando las condiciones y los datos que se solicitan por la Convocante. En cualquier caso, los documentos que integran la propuesta no deberán contener tachaduras o enmendaduras y deben ser claros y fácilmente legibles.

b) Presentar una relación cuantitativa de toda la documentación que integra su Proposición, para esto hará uso del formato RCD ANEXO A, presentándolo en folder dentro del sobre de su Proposición y fuera de sus propuestas para hacer la revisión de la misma.

c) Es obligatorio para los Licitantes presentar en archivo digital de Excel su catálogo de conceptos (Numeral 5.4.3); programas de ejecución general (Numeral 5.4.11) en archivo digital PDF; indicado los datos solicitados en las bases. Además de el formato para solicitar el alta de superintendente con su firma electrónica avanzada FIEL. Anexando estos archivos en un solo CD y dentro del sobre de la propuesta económica, deberá estar rotulado con el No. de Licitación, nombre de la obra y nombre del Licitante.

d) En el caso del catálogo de conceptos, se deberá formular y presentar exclusivamente en el formato que proporcione la Convocante, sin tachaduras ni enmendaduras y debidamente firmado en todas y cada una de sus hojas por el representante y debiéndolo llenar con todos los datos que se le solicitan, en caso contrario será causa de rechazar la Proposición.

e) Al elaborar los programas de ejecución de los trabajos, motivo de la Convocatoria, el Licitante deberá considerar el plazo indicado en el numeral 2.4 Programación de los eventos en el apartado plazo máximo de ejecución, y para efectos de esta Obra en específico y dadas las condiciones de ejecución de la misma, el Licitante deberá considerar la integración de cuadrillas en cada uno de los frentes de trabajo, así como los gastos de pago a personal de acuerdo a lo que la misma estipule. Estos programas serán presentados en el formato proporcionado por la Convocante y debidamente firmados en cada una de sus hojas y con el nombre completo del Licitante.

f) De los formatos contenidos en las Bases, una vez que hayan sido integrados e impresos en la hoja membretada del Licitante, NO SERÁ NECESARIO QUE SE VUELVAN A IMPRIMIR COMO PARTE DEL CONTENIDO DE LAS BASES.

g) La presentación de proposiciones por parte de los Licitantes debe ser completa y ordenada; se hará preferentemente en carpetas tipo registrador (2 anillos). Dentro de un sobre cerrado que contendrá tres apartados: uno por la propuesta técnica, otro por la propuesta económica y uno más para la documentación distinta a la Proposición que solicita la Convocante en la Licitación; el cual deberá estar sellado de forma inviolable y no presentar tachaduras ni enmendaduras; y rotulado de la siguientes manera:

Dirigirse a: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Domicilio:

Avenida Fray Eulalio Hernández Rivera esquina Camino Las Flores, El Pueblito Corregidora, Qro.; C.P. 76900

Contenido:

Propuesta Técnica, Propuesta Económica y Documentación Distinta de la Proposición

Licitación N°:

LO-822006997-E5-2016

Descripción de los trabajos:

MEJORAMIENTO DE VIALIDADES Y URBANIZACION SANTA BÁRBARA, CORREGIDORA, QRO.

h) Que la Proposición deberá ser firmada y/o rubricada según sea el caso autógrafamente, por la persona

facultada para ello en todos los documentos que integren su Proposición o en su defecto en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, salvo tratándose del catálogo de conceptos o presupuesto de obra o servicios y los programas solicitados, estos deberán ser firmados en su totalidad.

i) Cada uno de los documentos que integren la Proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, y hacer un consecutivo propio para los documentos distintos que entregue el Licitante.





j) Para los casos en que el Licitante no presente de manera personal su Proposición, deberá designar a una persona para asistir al acto en su nombre, este deberá presentar una carta poder simple en donde se señale de manera específica su función dentro de los actos, firmada por quien otorga y por quien recibe dicho poder, así como por dos testigos del citado acto; acompañada (la carta) por una identificación oficial tanto en originales como en copia para cotejo de datos.

k) Para hacer la evaluación de los precios unitarios, se regirá sobre los precios que existen en el mercado, si el Licitante consiguiese descuentos especiales en casas de materiales, deberá de anexar en el documento 5.4.4, una carta expedida por la casa de materiales donde justifique el descuento otorgado, así como la garantía y especificaciones técnicas que avalen la calidad de los materiales a emplear, deberán cuidar no omitir algún material, mano de obra o equipo relevante y de alta incidencia en la obra y que sus porcentajes y cantidades sean las que se requieren de acuerdo a la descripción.

l) El Licitante deberá examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en las Bases para la integración de su Proposición, ya que es total responsabilidad del Licitante la correcta presentación de la misma; por lo que no podrá aludir a la Convocante falta de información que no haya sido hecha en tiempo y forma.

m) El Licitante deberá considerar para la elaboración de su propuesta el Salario Mínimo vigente en la zona (Querétaro). El cual deberá ser reflejado y visualizado en la integración del FSR, de lo contrario será motivo para desechar la proposición.

n) Además el Licitante deberá presentar en el CD solicitado en el numeral 5.1.c) la documentación escaneada de su Proposición ya firmada y foliada separada en tres archivos electrónicos con extensión PDF correspondientes a los apartados indicados en el numeral 5.1. inciso g) de las presentes bases de Licitación.

5.2. Del contenido de la Proposición.

Además de las Bases de Licitación que contienen los trabajos que se requieren, los procedimientos de la Licitación, las condiciones contractuales, los procedimientos de ejecución de los trabajos; así como de las inconformidades, las bases incluyen:

a) Modelo de contrato. b) Catalogo de conceptos, con Cantidades y Unidades de Medición. c) Formatos para los Programas de la Propuesta Económica. d) Formato para la Relación de Maquinaria y Equipo. e) Medidas de Seguridad. f) Ejemplo de tarjeta de integración de precios unitarios en PDF. g) Portada para etiquetar sobres cerrados. h) Proyecto ejecutivo, Normas de Calidad de los Materiales y Especificaciones Generales y Particulares de

Construcción aplicables a los trabajos a ejecutar. i) Relación de Anexos aplicables a cada propuesta y/o documentación distinta de la Proposición. j) Formato para solicitar alta de superintendente.

5.3. De la Propuesta Técnica.

La proposición deberá contener los siguientes documentos: 5.3.1. Documentos proporcionados por la Convocante y que devolverá el Licitante firmados en todas sus hojas

como aceptación de la señalado en los documentos: a) La presente Convocatoria, incluyendo copia de las actas de la visita al sitio de los trabajos y la(s)

junta(s) de aclaraciones. b) Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto

total de la proposición. c) Modelo de contrato de Obra Pública, proporcionado por la Convocante. d) Proyecto ejecutivo para lo cual será suficiente anexarlo en cualquier tamaño de impresión además

de un escrito en el que el licitante manifieste que cuenta con los proyectos entregados por la Convocante y que fueron considerados para la elaboración de su proposición.

Se le solicita al licitante configurar los documentos al momento de imprimir para evitar propuestas voluminosas (dos páginas por hoja).

5.3.2. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos, sus condiciones ambientales, las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y





sus implicaciones de carácter técnico; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la Convocante les hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la Proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la Convocante y el programa de suministro correspondiente; así como el de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a la Convocatoria. ANEXO 02.

5.3.3. Manifestación de los materiales y equipo de instalación permanente que en su caso proporcione la Convocante, de acuerdo al artículo 31, Fracción XIX de la Ley.

5.3.4. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que se señale las partes de los trabajos que subcontratará, en caso de haberse previsto en esta Licitación, e información con que acredite la experiencia y capacidad tanto técnica como económica de las personas que subcontratará. Conforme a lo previsto al respecto a las Bases.

5.3.5. Descripción de la planeación integral y procedimiento constructivo para realizar los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto ejecutivo entregado por la Convocante, dichas descripciones deberán presentarse por separado y de la siguiente manera: Planeación Integral. El Licitante deberá describir ampliamente y establecer las estrategias, planes,

programas y acciones que permitan alcanzar los objetivos fijados para la presente obra, considerando que su desarrollo sea congruente con las características, complejidad y magnitud del objeto de la Licitación.

Procedimiento constructivo. El Licitante describirá detalladamente el conjunto de fases o/y etapas de cómo pretende atacar técnicamente la obra, estableciendo las tácticas que empleará con base en las características, complejidad y magnitud; particulares de la misma.

5.3.6. Organigrama y Currículum de todos y cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, los cuales deberán ser congruentes con la relación del personal presentado en el organigrama, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitudes similares a las que se refiere la presente Convocatoria por lo menos de 5 (cinco) años a la fecha de presentación de la presente Licitación. Dichos Currículums deberán estar firmados en cada una de sus hojas por el titular y el Licitante, además de manifestar su compromiso de participación con el Licitante por escrito indicando el puesto que ocupará siendo firmado por ambas partes en hoja membretada del licitante. Habrá de presentar para cotejo, original o copia certificada con firma autógrafa de la cedula profesional de cada uno de los profesionales.

5.3.7. Currículo del Licitante, donde se muestre que tiene la experiencia en obras similares en tipo y monto a la que se refiere la Convocatoria, acreditando lo citado en su Curriculum con una relación de obras similares comprobables de su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, fecha de inicio y fecha de terminación, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso. Además deberá anexar la siguiente carta:

a) Carta bajo protesta de decir verdad de que no ha sido objeto de rescisión administrativa o de alguna figura equivalente en los últimos cinco años así como haber terminado las obras en el plazo convenido. Formato Libre

5.3.8. Declaraciones Fiscales y Estados Financieros dictaminados o no del último ejercicio fiscal inmediato anterior a la presente Convocatoria, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de la Proposición. Además de manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad en hoja membretada del Licitante, la autenticidad de la información que se entrega y firmado tanto por el Licitante como por el Contador Público que realizó los estados financieros y dio veracidad de la información; deberá presentar, para cotejo, original o copia certificada con firma autógrafa de la cedula profesional de dicho Contador Púbico.

5.3.9. Relación de maquinaria y equipo de construcción necesario para el desarrollo de los trabajos, manifestando si son de su propiedad, arrendados con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, conforme al programa presentado; para lo cual hará uso del ANEXO 03. Anexando para tal hecho copia de los documentos que acrediten dicha propiedad a favor del Licitante. Tratándose de maquinaría o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentar además carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad firmada de común acuerdo por el Licitante y su Proveedor de maquinaria y equipo. Conteniendo además los datos suficientes y necesarios de la maquinaria y equipo así como el domicilio,





teléfonos, dirección de correo electrónico de la persona con quien se contactó para el hecho y de la empresa proveedora; a fin de que la Convocante pueda verificar la autenticidad de lo manifestado.

5.3.10. Los documentos que acrediten el historial de la formalización y cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, públicas y/o particulares que sean comprobables, presentando para ello una relación de las obras consideradas similares, adjuntando para dicha acreditación copia simple de los documentos; los cuales deberán tener una vigencia no mayor a 5(cinco) años a la fecha de la presente Convocatoria y estar firmados en su totalidad por las partes que en cada caso intervinieron. Para el supuesto de que el Licitante no haya formalizado contratos con las dependencias o entidades, éste lo manifestará por escrito a la Convocante, bajo protesta de decir verdad.

a) Para comprobar la formalización del contrato bastará con presentar: la tarjeta y caratula del contrato, la hoja donde se señale el objeto del contrato, el importe contratado, el periodo de ejecución y la hoja de las firmas de los que intervinieron.

b) Para acreditar el cumplimiento satisfactorio deberá presentar copia de cualquiera de los siguientes documentos: acta de entrega – recepción, acta de extinción de derechos y obligaciones, acta de finiquito o liberación de la fianza de vicios ocultos

5.3.11. Documento escrito en hoja membretada del Licitante en el cual manifieste la existencia o NO de algún Convenio de Proposición Conjunta. En caso de hacer la presentación de forma conjunta, manifestar quién será el representante común para todos los actos y firmas de la presente Convocatoria y en caso de ser adjudicado quién será el representante ante el Municipio.

5.4. De la Propuesta Económica.

5.4.1. Carta de Proposición firmada por el Licitante o su representante legal en papel membretado, de acuerdo al ANEXO 04.

5.4.2. Análisis de precios unitarios del total de los trabajos señalados en el Catálogo de Conceptos (documento 5.4.3), donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, la mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en la Ley, el Reglamento y en la Convocatoria. Estructurando por separado los Costos Directos, Costos Indirectos, Financiamiento y Utilidad, y que deberán ser calculados de manera acumulativa de acuerdo a lo establecido en el Reglamento, el correspondiente porcentaje por concepto de Cargos Adicionales deberá calcularse conforme al formato proporcionado. En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con BÁSICOS O AUXILIARES, deberá anexarlos.

5.4.3. Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra, e importes por partida, subpartida, concepto y monto total de la Proposición; en el formato proporcionado por la Convocante y que formará el presupuesto de la obra, que servirá para formalizar el contrato correspondiente, en su caso. En el caso de que el Licitante cambiara el formato proporcionado por la Convocante, esto será motivo suficiente para no aceptar la propuesta. Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotadas en el Catálogo de Conceptos o por ser ejecutadas en forma parcial, justificará reclamación alguna del Licitante en relación a los precios unitarios respectivos.

5.4.4. Explosión de insumos que intervienen en la integración de la Proposición, agrupado por materiales más significativos y equipo de instalación permanente en su caso, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición, precio unitario, importes y porcentajes de incidencias. Para hacer la evaluación, se regirá sobre los precios que existen en el mercado, si el Licitante consiguiese descuentos especiales en casas de materiales, deberá de anexar a este documento, una carta expedida por la casa de materiales donde justifique el descuento otorgado, así como la garantía y especificaciones técnicas que avalen la calidad de los materiales a emplear, deberán cuidar no omitir algún material, mano de obra o equipo relevante y de alta incidencia en la obra y que sus porcentajes y cantidades sean las que se requieren.

5.4.5. Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en los artículos 191 y 192 del Reglamento, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra del personal a utilizar por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios.





5.4.6. Análisis, cálculo e integración de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, que se empleará en la ejecución de los trabajos; debiendo considerar estos, para efectos de evaluación, costos en activo e inactivo; y rendimientos de maquinas y equipos nuevos.

5.4.7. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas, de campo y los de oficinas centrales. En el análisis de los costos indirectos deberá incluir en el desglose de gastos, letrinas para el uso del personal de obra hasta la terminación de los trabajos, fletes de maquinaria, pruebas de laboratorio requeridas durante el proceso constructivo, vigilancia nocturna de obra, bodega, el equipo de Seguridad del Personal de obra (chalecos, cascos, transi-conos, caramelos, trafi-tambos y lo necesario para prevenir accidentes tanto a los trabajadores como a los ciudadanos) y un letrero alusivo a la obra de perfil estructural comercial de 1.80x3.60 m. con bastidor, refuerzo intermedio y patas de P.T.R. de 2"x2" color blanco (2.8 mm espesor), empotrado a 70 cm de profundidad y 1.80 m de altura del piso; a dos caras con lámina galvanizada cal. 24 sujeta al bastidor con remaches, pintura anticorrosiva y dos manos de pintura esmalte como mínimo en color blanco. incluye: imagen plástica de impresión digital en vinyl autoadherible con la identificación de la obra, diseño proporcionado por la SDUOP para dos vistas, pintura anti-graffiti (salvo que aparezca en el Catálogo de Conceptos), la especificación y diseño serán proporcionados por la SDUOP. El resultado del análisis deberá aplicarse y reflejarse en las tarjetas de los análisis de precios unitarios de los conceptos.

5.4.8. Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, tomando en cuenta los gastos que realizará el Licitante en la ejecución de los trabajos, los anticipos que se otorguen, que las estimaciones por trabajos ejecutados se cubrirán en un término no mayor de 20 (veinte) días naturales a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el Residente de Obra y el indicador económico que se aplicará (anexar copia del indicador económico en que se basó). El resultado del análisis deberá aplicarse y reflejarse en las tarjetas de los análisis de precios unitarios de los conceptos.

5.4.9. Utilidad propuesta por el licitante. El resultado del análisis deberá aplicarse y reflejarse en las tarjetas de los análisis de precios unitarios de los conceptos.

5.4.10. Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos. Cuando existan insumos de los señalados en la fracción VIII del artículo 44 del Reglamento se deberá señalar el precio ofertado por el Licitante.

5.4.11. Programa quincenal de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en partidas y subpartidas y expresado en cantidades de obra, pesos y porcentajes, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras. Deberá presentar el avance y acumulado de la obra.

5.4.12. Programas quincenales de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, en partidas y subpartidas de utilización, conforme al periodo indicado, considerando inicialmente, en su caso, el monto asignado para el primer ejercicio fiscal, la fecha de iniciación y el plazo para la conclusión de los trabajos, para los siguientes rubros: (Apegarse al formato proporcionado por la Convocante).

5.4.12.1. De la mano de obra, expresado en jornadas, identificando categorías, importe en pesos mexicanos y su correspondiente porcentaje.

5.4.12.2. De la maquinaria y equipo para construcción, identificando su tipo y características, en horas efectivas de utilización, importe expresado en pesos mexicanos y su correspondiente porcentaje.

5.4.12.3. De los materiales y equipo de instalación permanente expresados en unidades convencionales, volúmenes requeridos, su importe en pesos mexicanos y porcentaje.

5.4.12.4. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, indicando la especialidad, número requerido, horas hombre para la ejecución de los trabajos y su importe en pesos mexicanos.

5.4.13. Relación de personal discapacitado adscrito a la empresa.

5.5. De la Documentación Distinta a la Proposición solicitada por la Convocante. 5.5.1 Documento escrito en papel membretado del Licitante en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad,

que es de nacionalidad mexicana de acuerdo al ANEXO 05, ya que para la presente convocatoria solo se aceptará la participación de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

5.5.2 Documento escrito en papel membretado del Licitante, mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la Ley, de acuerdo con el ANEXO 06.





5.5.3 Documento escrito en papel membretado del Licitante, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que, en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo establecido en los artículos 31, fracción XV y 51, fracción VII, segundo párrafo de la Ley, de acuerdo con el ANEXO 07.

5.5.4 Documento escrito en papel membretado del Licitante, mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las Proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes de acuerdo con el ANEXO 08.

5.5.5 Documento escrito en papel membretado del Licitante, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad el domicilio, donde éste recibirá toda clase de notificaciones que resulten; en su caso, de los contratos y convenios que celebren de conformidad con la Ley y el Reglamento, mientras no se señale un domicilio distinto en la forma establecida por la Convocante, el así manifestado se tendrá como domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones (anexando copia de comprobantes como recibos de teléfono, luz, agua, o similares; por lo menos con vigencia de 3 (tres) meses anteriores a la presente Convocatoria). En caso de que contar con una cuenta de correo electrónico deberá proporcionarla a la Convocante. ANEXO 09.

5.5.6 Documento actualizado a las fechas de la presente Convocatoria expedido por el SAT en el que se emita invariablemente “Opinión Positiva” sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad con la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2016 en particular a la Regla 2.1.27, señalado en el numeral 3.5 de las presentes Bases. La Convocante NO aceptará, bajo ninguna excepción como presentado aquellos documentos que muestren inconsistencias en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ni las propias solicitudes para dar respuesta en fechas posteriores a la recepción y apertura de Proposiciones. Por lo que será motivo de desechamiento de la Proposición el no contar con este documento, en el contexto descrito.

5.5.7 Acreditación del cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad Social, mediante certificado o carta de no adeudo (Opinión de Cumplimiento) generado por la dependencia o entidad responsable y documentales que lo acrediten.

5.5.8 Documento escrito en papel membretado del Licitante, en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, de acuerdo con el ANEXO 10; el cual No podrá ser modificado por el Licitantes bajo ninguna circunstancia y se ajustará a los casos de que se trate (persona física o/y moral); mismo que contendrá lo siguiente:

5.5.8.1 Para los casos en que el Licitante sea persona física deberá presentar copia de su Acta de nacimiento, Registro Federal de Contribuyentes; identificación oficial, en donde claramente se puedan cotejar nombre, domicilio y cedula de RFC, de igual manera para los casos en que proceda, los datos de su apoderado o representante legal, acreditando lo dicho con poder notarial en el que manifieste las facultades otorgadas por su representada.

5.5.8.2 Tratándose de personas morales, deberá presentar Acta constitutiva de su creación, en donde se señalen claramente nombre de la empresa y tipo de asociación, lugar y fecha de creación, nombre del corredor público y notaria, nombre de los socios accionistas, descripción del objeto social de la empresa; así como los datos del representante de la misma y cargo que sustenta. En caso de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredite la existencia legal. Del representante legal del Licitante, datos de la escritura pública en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y el cargo que sustenta; y su identificación oficial; y en caso de tenerlo copia de cédula del Registro Federal de Causante.

5.5.9 Para los casos en que dos o más interesados se agrupen para presentar una Proposición Conjunta, deberán presentar el Convenio de Proposición Conjunta que avale el hecho, y estar establecido dentro de los términos del artículo 47 del Reglamento, así como que se ha celebrado en los términos de la legislación aplicable; en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

5.5.8.1 Nombre, domicilio y RFC de las personas integrantes, señalando en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que pertenezcan a estás;





5.5.8.2 Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo de relacionado con la Proposición y con el presente procedimiento de Licitación;

5.5.8.3 En caso de ser adjudicado con la obra, designación del representante Legal, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo de relacionado con el Contrato de obra;

5.5.8.4 Domicilio fiscal y convencional en el cual surtirán todos los efectos legales derivados de la propia contratación, objeto de la presente Licitación.

5.5.8.5 Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que exigirá el cumplimiento de las obligaciones; y

5.5.8.6 Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de adjudicación y del contrato, en caso de que se le adjudique el mismo.

5.5.8.7 Adicional a los términos en que deberá establecer su convenio de agrupación, también deberán presentar de manera individual en hoja membretada y firmadas y/o rubricadas, según sea el caso; y como respaldo de la responsabilidad adquirida y en los términos solicitados en la presente Convocatoria, los siguientes documentos: Documentos técnicos: numerales 5.3.11, 5.3.12, 5.3.13 y 5.3.14 Documentación distinta a la Proposición: numerales 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4 y 5.5.6.

En el acto de presentación y apertura de proposiciones, el representante común de la agrupación, deberá señalar que la Proposición se presenta en forma conjunta. En este supuesto la Proposición deberá ser firmada autógrafamente en su totalidad por el representante común que para este acto haya sido designado por el grupo de personas.

6. PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN

6.1. Presentación y apertura de Proposiciones. El acto de presentación y apertura de Proposiciones se llevará a cabo en día 24 de mayo de 2016 a las 15:00 horas, en la Sala de Juntas de la SDUOP, ubicadas en el domicilio de la Convocante. El acto será presidido por el servidor público que con antelación haya designado la Convocante y será el único que tendrá la facultad de aceptar o rechazar las propuestas y tomará de manera general todas las decisiones a que se tengan lugar en el acto. Por su parte, los Licitantes son los únicos responsables de que sus propuestas sean entregadas en tiempo y forma. No siendo motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditación de la representación de la persona que solamente entregue la Proposición, pero solo podrá participar durante el desarrollo del acto y con el carácter de observador. Recibidas las Proposiciones por la Convocante, no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento y hasta su conclusión. Los Licitantes solo podrán presentar una Proposición para esta convocatoria.

El acto se llevará a cabo conforme a lo siguientes:

6.1.1. A partir de la hora señalada serán cerradas las puertas de la sala de juntas de la SDUOP, por lo que no se permitirá el acceso a ningún Licitante ni observador, o autoridad invitada; independientemente de si se ha iniciado o no la apertura de propuestas, por lo que automáticamente para los Licitantes se dará por rechazada su participación a la Licitación.

6.1.2. De entre los licitantes, éstos elegirán a uno para que en forma conjunta con el servidor público que se designe en dicho acto, rubriquen las partes de las Proposiciones que se señalan y son: el escrito proposición y el catálogo de conceptos. En caso de no haber consenso, se aplicará el criterio de sorteo entre los Licitantes.

6.1.3. Se hará pase de lista de asistencia, la cual fue registrada con antelación por cada Licitante al momento de su llegada y cada Licitante al nombrársele hará entrega del sobre que contiene su propuesta debidamente cerrado y requisitado.

6.1.4. Una vez entregada las propuestas de los Licitantes inscritos y que se hayan presentado, se procederá en el orden en que se paso lista, a revisar uno por uno el contenido de los sobres que contiene las propuestas.

6.1.5. El servidor público que preside el acto, leerá en voz alta cuando menos el importe total de cada una de las proposiciones revisadas.

6.1.6. Se levantará el acta correspondiente en la que se hará constar las propuestas admitidas, sus importes, las que hubieren sido rechazadas y sus causas. El acta será firmada por parte del representante designados por los Licitantes, por el servidor público designado para este acto y por las autoridades invitadas; se hará entrega de





copia del acta a cada uno de ellos. La omisión de las firmas en el acta por parte de los que participaron en el acto no invalidará el contenido y efecto de la misma.

6.2. Evaluación de las Proposiciones.

Una vez concluido el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el análisis y evaluación detallada de cada una de las propuestas de manera cuantitativa a fin de determinar quiénes son los Licitantes que reúnen mejor los requisitos de Licitación y determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas para la adjudicación de la obra. Para la evaluación de las proposiciones se considerara lo estipulado en el Artículo 134 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al referirse a que la propuesta deberá considerar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

6.2.1. Para la evaluación técnica de las proposiciones, se hará con sustento y motivo a lo que refiere el Artículo 64

del Reglamento, en cuanto a los aspectos con que debe cumplir cada uno de los documentos presentados. También la SDUOP, verificará el debido análisis, cálculo e integración de todos los precios unitarios, contemplados en el catálogo de conceptos, comprobando además que los programas de la maquinaria y equipo, de los materiales y de la mano de obra cumplan con lo estipulado en el apartado A, del Artículo 64 del Reglamento.

6.2.2. Para la evaluación económica de las proposiciones, se hará con sustento y motivo a lo referido en las fracciones I y II; y al apartado A, Fracción I, del Artículo 65 del Reglamento.

6.2.3. Así mismo, para el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, que se haya realizado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, en su apartado A, Fracción II del Artículo 65.

6.2.4. En cuanto al análisis de costos directos, se comprobará que se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento, considerando lo previsto en el apartado A, Fracción III, del Artículo 65.

6.2.5. En cuanto al análisis de costos indirectos, será revisado que se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento, considerando lo previsto en el apartado A, Fracción IV, del Artículo 65.

6.2.6. Por último para el análisis y cálculo del costo financiero, se revisará que se haya estructurado y determinado de acuerdo con el Reglamento, considerando lo previsto en el apartado A, Fracción V, del Artículo 65.

6.2.7. En cuanto al cargo por utilidad será fijado por el Licitante y se revisará que se encuentre de acuerdo a lo previsto en el Reglamento.

6.2.8. Se verificará que el importe total de la Proposición sea congruente con todos los documentos que la integran.

6.2.9. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.

6.2.10. La SDUOP se reserva el derecho de dispensar defectos de la Proposición cuya importancia en si considere secundaria y que el Licitante no obra tendenciosamente ó de mala fe.

Al finalizar la evaluación, la SDUOP expresará las razones de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por las que se aceptan o desechan las propuestas presentadas por cada uno de los Licitantes, para dar paso a la adjudicación y emisión del fallo de adjudicación.

6.3. Criterios de la evaluación para la adjudicación del contrato. Al finalizar la evaluación de las proposiciones, la SDUOP adjudicará el contrato al Licitante cuya Proposición en conjunto resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación que se establecen en las Bases, de conformidad con la Ley y su Reglamento, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la Proposición que resulte económicamente más conveniente para el Municipio, que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos que pretendan contratarse, por asegurar





las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Para tales efectos, la adjudicación del contrato a la Proposición que resulte económicamente más conveniente para el Municipio, se hará a través de mecanismo que atienda a las condiciones, criterios, parámetros y su correspondiente valoración en puntaje, en los siguientes términos:

6.3.1. Criterios relativos al precio. Se asignará una puntuación de 50 (cincuenta) puntos a la Proposición solvente cuyo precio o monto sea el más bajo. En estos términos, la puntuación que se le asigne a las demás proposiciones que hayan resultado solventes se determinará atendiendo a la siguiente fórmula:

PAj = 50(PSPMB/PPj) para toda j = 1, 2,…..,n Donde: Paj = Puntos a asignar a la proposición “ j ” PSPMB = proposición solvente cuyo precio es el más bajo. PPj = Precio de la proposición “ j ” El subíndice “ j ” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.

6.3.2. Criterio relativo a la calidad. Se asignará una puntuación de hasta 20 (veinte) puntos a quienes comprueben la especialidad, experiencia y capacidad técnica, de su personal que será el Superintendente y de obras con complejidad y magnitud de trabajos en la índole de la que llevará a cabo. Para la asignación de puntos de este criterio, a cada una de las proposiciones determinadas como solventes, se aplicará una regla de tres simple, considerando como base la proposición solvente que reciba mayor puntaje. Los 20 puntos se distribuirán como sigue:

6.3.2.1. Especialidad.- Tendrá una asignación de hasta 5 (cinco) puntos a quien demuestre, mayor número de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza a los que se convocan en un plazo máximo de 5(cinco) años previos a la fecha de publicación de la convocatoria.

6.3.2.2. Experiencia.- Tendrá una asignación de hasta 5 (cinco) puntos a quien demuestre, mayor tiempo realizando obras similares en aspectos relativos a monto, complejidad o magnitud.

6.3.2.3. Capacidad Técnica.- Se asignará un puntaje de hasta 10 (diez) puntos, distribuidos como sigue: a) Se asignarán hasta 3 (tres) puntos a quien demuestre, mayor experiencia laboral del personal

responsable de los trabajos convocados en la materia objeto de la contratación, de conformidad con la información proporcionada,

b) Se asignarán hasta 3 (tres) puntos a quien demuestre, ausencia de antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos, o su equivalente en el extranjero en un lapso no mayor a 5 (cinco) años, y

c) Se asignarán hasta 4 (cuatro) puntos a quien demuestre, certificación relacionada con el objeto de la obra o servicio a contratar en materia de calidad, seguridad o medio ambiente.

La certificación antes aludida deberá ser emitida conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y, tratándose de extranjeros, se aceptarán normas equivalentes. La suma de los criterios I y II anteriormente descritos será menor o igual a 70 (setenta) puntos. Atendiendo a lo anterior, la Proposición solvente económicamente más conveniente para el Municipio, será aquella que reúna la mayor puntuación conforme a la valoración de los criterios y parámetros descritos, siempre y cuando su precio o monto no exceda del 7% (siete por ciento) respecto del precio o monto de la determinada como la solvente más baja como resultado de la evaluación. Si el precio o monto de la Proposición determinada como la económicamente más conveniente para el Municipio tiene una diferencia superior al 7% (siete por ciento) respecto del precio o monto de la determinada como la solvente más baja como resultado de la evaluación, se adjudicará a la que le siga en puntaje hacia abajo, pero la diferencia de su precio sea menor o igual al 7% (siete por ciento) señalado, y así sucesivamente hasta que se obtenga la Proposición que será adjudicada.





Para el caso de que exista empate técnico entre los Licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, la SDUOP adjudicará la obra en igualdad de condiciones, a las empresas que tengan en su planta laborar un 5%(cinco por ciento) de personas con discapacidad, debiendo demostrar su alta ante el I.M.S.S. con 6(seis) meses de antelación al momento del cierre de la Licitación. Se entiende que existe empate técnico cuando dos o más Licitantes obtengan el mismo puntaje como resultado de la aplicación del criterio de adjudicación utilizado. 6.3.3. Serán causas de desechamiento de las proposiciones, las contempladas en el Artículo 69 del

Reglamento. Además de las siguientes: 6.3.3.1. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las Bases. 6.3.3.2. Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por sí mismo o

formando parte de cualquier Compañía o Asociación. 6.3.3.3. Que el Licitante proponga un plazo de ejecución distinto al señalado en las Bases. 6.3.3.4. Que en el análisis de financiamiento no considere el anticipo que recibirá u omita asentar o presentar

el indicador económico que utilizó. 6.3.3.5. Que el Licitante repercuta en la integración de sus precios unitarios, la aportación voluntaria del dos

al millar para los programas de capacitación y adiestramiento, de la CMICQ. 6.3.3.6. Cualquier otra señalada en las Bases. 6.3.3.7. El presentar análisis de precios unitarios que no cumplan con la especificación del concepto. 6.3.3.8. Presentar análisis de precios unitarios no remunerativos del o los conceptos más representativos del

catalogo, que a juicio de la Convocante pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. 6.3.3.9. Presentar rendimientos, cantidades, precios, salarios o costos horarios de los insumos en sus

análisis de precios unitarios no óptimos, que impidan a la Convocante asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

6.3.3.10. La comprobación de que algún Licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás Licitantes.

6.3.3.11. Presentar documentos técnicos que la Convocante considere que el Licitante no elaboró de manera adecuada.

6.3.3.12. Presentar inconsistencias en los materiales, salarios, costos horarios, ya sea porque se repitan con diferente clave, aparezcan con diferente costo, etc.

6.3.3.13. Presentar inconsistencias entres sí, en el catálogo de conceptos (numeral 5.4.3), análisis de precios unitarios (numeral 5.4.2.) y/o escrito Proposición (numeral 5.4.1)

6.3.3.14. Presentar documentación que no sea verídica.

6.4. Adjudicación y comunicación del Fallo de adjudicación. En el acto de presentación y apertura de propuestas se ratificará la fecha y lugar de la junta pública en la cual se dará a conocer el fallo de adjudicación de la presente Licitación, que de acuerdo al punto número 2, del numeral 2.4, programación de los eventos, de las presentes Bases; será el día 31 de mayo de 2016 a las 15:00 horas.

Posteriormente al acto de presentación y apertura de propuestas, se efectuará el estudio y análisis de la documentación y verificará que las mismas cumplan con todos los requisitos solicitados. Como resultado del análisis anterior, la Convocante expresará las razones legales, técnicas y económicas que servirá como fundamento del fallo de adjudicación correspondiente, con objeto de seleccionar y adjudicar la propuesta que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones contractuales para la ejecución de la obra, exponiendo las razones técnicas, económicas y legales por las cuales se aceptan o desechan las Proposiciones, y el nombre de los Licitantes. La SDUOP en junta pública dará a conocer el fallo de adjudicación de la Licitación, a la que libremente podrán asistir los Licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de Proposiciones, levantando el acta respectiva, que firmarán los asistentes, a quienes se entregará copia de la misma. La falta de firma de algún Licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de quienes no hayan asistido, para efecto de su notificación. La SDUOP se reserva el derecho de optar por notificar el fallo de adjudicación de Licitación por escrito a cada uno de ellos en vez de la junta de fallo de adjudicación.





Contra la resolución que contenga el fallo de adjudicación no procederá recurso alguno, sin embargo, procederá la inconformidad que se interponga por los Licitantes en los términos del artículo 83 de la Ley. Una vez dictaminado el fallo de adjudicación, el Contratista adjudicado con la obra, deberá solicitar a la SDUOP a través del departamento de concursos y contratos, todos los documentos necesarios para proceder a la formalización del contrato objeto de la presente Convocatoria, que le permitan dar continuidad al procedimiento de contratación y posterior ejecución de los trabajos; dicho documentos son: textos de fianza por cumplimiento y defectos y vicios ocultos, formato para transferencia electrónica, formato de firmas autorizadas, formato para ratificar su afiliación y vigencia a la CMICQ o/y CICQ así como requisitos para la recepción de atípicos (en caso de que procedan). Siendo responsabilidad exclusiva del Contratista el contar con estos documentos para presentarlos en tiempo y forma; y conforme la SDUOP a través de sus diverso departamentos se los vayan requiriendo.

6.5. Licitación desierta En caso de que se presenten circunstancias imprevisibles o de fuerza mayor que imposibiliten a la Convocante para dar a conocer el fallo de adjudicación en la fecha originalmente señalada, podrá por única vez, diferir la fecha del fallo de adjudicación, previa notificación a los Licitantes que participaron del acto de presentación y apertura; y en donde la nueva fecha quedará comprendida dentro de los 10 (diez) días habiles contados a partir de la fecha fijada en primer termino. En otras circunstancias, la SDUOP no adjudicará y declarará desierta la Licitación cuando a su juicio las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las Bases o sus precios no fueren aceptables e importes no puedan ser pagados por el Municipio; cuando ninguna persona adquiera las Bases, o bien, cuando no se reciba ninguna propuesta en el acto de presentación y apertura de Proposiciones. La SDUOP se reserva el derecho de cancelar la Licitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrá cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio mayor al Municipio. La determinación de dar por cancelada la Licitación, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los Licitantes.

7. INCONFORMIDADES

Los Licitantes podrán interponer inconformidad ante la SFP por escrito en los términos de lo dispuesto por el Artículo 83 de la Ley. En la inconformidad que se presente en los términos que establece la Ley, el promovente deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos que le consten relativos al acto o actos que aduce son irregulares y acompañar la documentación que sustente y motive su petición. La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de la Ley y a las demás que resulten aplicables. Cuando una inconformidad se resuelva como infundada por resultar notoriamente improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito de retrasar y entorpecer la continuación del procedimiento de contratación; se impondrá al promovente multa conforme lo establece el Artículo 77 de la Ley.

8. PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN

8.1. Firma del contrato. Previo a la firma del contrato, el Contratista ganador, presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, así como lo previsto en el numeral 5.5.6 de las presentes Bases; para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.

La adjudicación del contrato obligará a la SDUOP y al Contratista en quien hubiere recaído, a formalizar el documento relativo en la fecha que se haya establecido en las Bases, la cual no podrá exceder de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la notificación del fallo de adjudicación. Sin embargo, no podrá formalizarse la firma del contrato en tanto no sean entregadas a la entera satisfacción de la SDUOP la fianza de anticipo y cumplimiento y vicios ocultos del contrato según sea el caso.





Si el Contratista adjudicado con el contrato, no lleva a cabo la firma por causas imputables al mismo, será sancionado en términos del Artículo 71 de la Ley; si prevalece la postura del Contratista de negarse a firmar se harán aplicables las garantías que expidió a favor del Municipio y por su parte la SDUOP podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que le siga en calificación, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el Artículo 38 de la Ley, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%(diez por ciento) y no se rebase el techo financiero. Por su parte la SDUOP, no podrá cambiar las condiciones del contratos que con antelación se asentaron en las Bases que motivaron el fallo de adjudicación correspondiente por los trabajos de la presente Licitación, en caso de hacerlo, el Contratista no está obligado a ejecutar los trabajos y la SDUOP a solicitud escrita del Contratista adjudicado, regresará la garantía otorgada y cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su propuesta, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la Licitación de que se trate. Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualquier otra persona, ni se podrán subcontratar de acuerdo con lo asentado en el numeral 3.13 de las presentes Bases; con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la Secretaria del Ayuntamiento. 8.2. Garantías y su correcta aplicación. Al recibir el fallo de adjudicación el Contratista, la SDUOP entregara la caratula de contrato a favor del mismo, así como los textos que deberán contener las fianzas, para que dé trámite por el Cumplimiento y/o de Defectos y Vicios Ocultos que resulten de los trabajos; y expedidas a favor de la Secretaría de Tesorería y Finanzas o Municipio de Corregidora Querétaro, de acuerdo con la fracción III, del Articulo 49 de la Ley y a solicitud de la Secretaria de la Tesorería del Municipio de Corregidora; y a satisfacción de la SDUOP, con forme los textos entregados.

8.2.1. La entrega y aceptación de las fianzas a la SDUOP, las podrá hacer el Contratista dentro de los 15(quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo de adjudicación, pero invariablemente no podrá sobrepasa la fecha pactada para la firma del contrato y por la totalidad del monto total de los anticipos y Cumplimiento y/o de Defectos, y Vicios Ocultos.

8.2.2. Serán expedidas por una institución de Fianzas debidamente autorizada y a través de la cual la SDUOP pueda en cualquier momento cotejar su autenticidad.

8.2.3. El otorgamiento del Anticipo será de acuerdo a lo manifestado en las fracciones I, II, IV y VI del artículo 50 de la Ley y a lo sentado en las presentes Bases en el numeral 2.4, en el apartado anticipo.

8.2.4. El Contratista entregará de igual manera una fianza, por el Cumplimiento y de los Defecto y Vicios Ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable, por valor del 10% (diez por ciento) del importe total del mismo.

8.2.5. Concluidos los trabajos, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos. En el caso de detectarse algún defecto o vicio oculto de los trabajos, durante el período antes citado, la garantía por la que hayan optado deberá permanecer vigente por un plazo de 12(doce) meses, a partir de la reparación de los defectos, en su caso, la SDUOP deberá informar a la Afianzadora el estado de las obras o trabajos realizados.

Previamente a la entrega del anticipo y para dar cumplimiento a lo manifestado en el artículo 138 del Reglamento, el Contratista deberá presentar a la Dirección de Ejecución de Obras de la SDUOP el programa correspondiente por el anticipo otorgado, en el que se vea reflejado la forma en que será aplicado este, manifestando claramente los porcentajes, números y fechas en que se va ir amortizando dicho anticipo y deberá dar cabal cumplimiento al mismo durante la ejecución de los trabajos. 8.3. Modelo y contenido del contrato. El contrato motivo de la presente Convocatoria, será de acuerdo a lo manifestado en estas Bases en el numeral 2.6 y conteniendo en lo aplicable, lo manifestado en el Artículo 46 de la Ley. De igual manera, para los efectos de la Ley, las Bases, el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus





derechos y obligaciones. Las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en las Bases. 8.4. Modificaciones al contrato Si durante la ejecución de los trabajos, el Contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo al Municipio, a través de la SDUOP, para que éste resuelva lo conducente; el Contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la Supervisión de obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización. Una vez detectada la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los trabajos, dentro de la vigencia del contrato, la SDUOP podrá celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el Residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan. La SDUOP podrá, una vez elaborado el dictamen técnico, con las razones fundadas y explícitas modificar los contratos sobre la base de precios unitarios, mediante celebración de convenios, conforme al primer, segundo, tercero, cuarto y quinto párrafos del Artículo 59 de la Ley.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebración de los convenios, se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes que lo suscriben. La SDUOP deberá verificar contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. Por su parte, el Contratista ampliará la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma proporción sobre el monto del convenio. Cuando la modificación implique un aumento o una reducción por una diferencia superior al 25% (veinticinco por ciento) del importe original del contrato o del plazo de ejecución, la SDUOP junto con el Contratista, deberán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberán constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones en que se generen o hayan generado.

9. DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

La ejecución de los trabajos deberá hacerse con apego al Artículo 52 de la Ley, y 110 y 111 del Reglamento. Así mismo la designación de los responsables de la ejecución de los trabajos por parte de la SDUOP será conforme a lo establecido en el Artículo 112 del Reglamento vigente, quien fungirá como Residente de la obra. Por su parte el Contratista, previo al inicio de los trabajos deberá designar por escrito a la persona que será el Superintendente de obra, y quien deberá conocer con amplitud el Proyecto Ejecutivo, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos. Asimismo, debe estar facultado por el Contratista, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. La SDUOP, podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del Superintendente de construcción, y el Contratista tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato. 9.1. De la bitácora de obra. Una vez iniciada la ejecución de los trabajos se debe llevar un control, seguimiento, avance y resultado de los mismos por parte del Contratista con la SDUOP, para reportar todos los pormenores de la obra, para esto se hará uso de la





bitácora electrónica, que servirá además como medio de comunicación entre las partes, en tal caso se determina el uso y manejo de la bitácora en los términos que establece el Capítulo Cuarto, Sección II, del Reglamento. 9.2. De la forma y términos de pago de los trabajos. Los trabajo motivo de la presente Licitación, una vez que sean adjudicados e inicie su ejecución serán pagados conforme al progreso de los mismos y al programa calendarizado integrado en su propuesta, mediante la formulación de estimaciones con periodicidad no mayor a quince días y corte los días viernes, las que serán presentadas y acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago por el Contratista a la SDUOP dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte en las oficinas de la SDUOP, ubicadas en: Av. Fray Eulalio Hernández Rivera esquina Camino Las Flores S/N, El Pueblito, Corregidora, Qro. Las diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación. La residencia de supervisión dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a partir de la fecha de recepción, deberá revisar y, en su caso, autorizar las estimaciones; en el caso de encontrar errores u omisiones en el llenado o presentar incompleta la estimación, ésta se devolverá para que sea corregida por el Contratista, lo cual implica un nuevo periodo para su revisión a partir de la fecha de reingreso. Una vez autorizada la estimación, ésta será pagada, dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de supervisión, para que la SDUOP inicie su trámite de pago. Una vez que el Departamento de Control Presupuestal se lo indique, deberá enviar su factura en formato PDF y XML al correo electrónico [email protected] con copia para los correos [email protected] y [email protected]. Bajo ninguna circunstancia la SDUOP tendrá responsabilidad por los errores, omisiones o presentar incompleta la estimación, así como de que por causas imputables al Contratista, no presente las estimaciones en tiempo y forma. Por lo que no será motivo para solicite el pago de los gastos financieros. La falta en el cobro de estimaciones no implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del contrato y causa de rescisión administrativa, debiendo documentarse tal situación y registrarse en la bitácora. El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que el Municipio tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

9.3. De los conceptos fuera de catálogo. Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, el Contratista deberá presentar mediante oficio los análisis de precios correspondientes acompañados de presupuesto con las metas estimadas, notas de bitácora donde conste la autorización, fotografías y apoyos necesarios para su revisión, a partir de que se ordene su ejecución y hasta los 30 (treinta) días naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos; su conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 30 (treinta) días naturales a su presentación. La SDUOP, procederá en el siguiente orden y manera, para determinar los nuevos precios unitarios, a partir de los elementos contenidos en los análisis de los precios ya establecidos en el contrato; con lo cual los elementos a considerar se referirán a lo siguiente: los insumos con sus costos; los consumos y los rendimientos por unidad de obra en las mismas condiciones a las originales y los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales. La aplicación de estos elementos será la base para la determinación de los nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:

9.3.1. Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicarán directamente a los consumos calculados por unidad de obra para la ejecución de los trabajos no previstos de que se trate;

9.3.2. Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el importe conjunto de éstos no exceda del 25% (veinticinco por ciento) del valor del nuevo precio, se podrán aplicar los costos investigados en el mercado, conciliados por las partes. La condición anterior no será limitativa en el caso de equipos de instalación permanente, para los cuales se aplicará el costo investigado y conciliado; debiendo considerar que







los costos de los insumos deben estar referidos a los presentados en el acto de presentación y apertura de proposiciones, y;

9.3.3. Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para trabajos extraordinarios, se podrá tomar como base el análisis de un precio establecido en el contrato cuyo procedimiento constructivo sea similar, ajustando los consumos y rendimientos en función del grado de dificultad y alcance del nuevo precio, conservando la relación que guarden entre sí los consumos y los rendimientos en los análisis de precios unitarios de conceptos de trabajos existentes en el catálogo original.

9.4. Del ajuste de costos. Cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato. La solicitud, la negativa y el aumento o reducción correspondientes deberá constar por escrito. La SDUOP, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 57 fracción II de la Ley, determina que el procedimiento de ajuste de costos, se podrá llevar a cabo de acuerdo a la revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato, y el impacto sea mayor al 5% (cinco por ciento) del monto contratado. El pago de los ajustes de costos en los contratos sólo procederá para los contratos a base de precios unitarios o la parte de los mixtos de esta naturaleza. Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el Contratista quien lo promueva dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen, transcurrido dicho plazo, expira el derecho del Contratista para reclamar el ajuste de costos del periodo de que se trate; si es a la baja, será la SDUOP quien lo realice en igual plazo. Para determinar el cálculo de los ajustes de costos, se seguirá el procedimiento estipulado en el artículo 178 del Reglamento vigente, debiendo considerar también, la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al Contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido. De igual manera para la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el Contratista haya considerado en su propuesta. La SDUOP dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la recepción de la solicitud del Contratista, deberá emitir por escrito la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

9.5. De las penas convencionales. La SDUOP tendrá la facultad de verificar si las obras objeto del contrato se están ejecutando por el Contratista de acuerdo con el programa de obra aprobado; para lo cual la SDUOP comparará semanalmente, el avance de las obras contra el programa, si como consecuencia de dicha comparación el avance de las obras es menor de lo que debió ejecutarse, la SDUOP procederá a:

9.5.1. Si como resultado de la comparativa se desprende que el Contratista no cumple físicamente con el calendario de trabajos el Municipio, se reserva el derecho de aplicar o no retenciones precautorias consistentes en una cantidad igual al 2.0% (dos por ciento) del importe de las estimaciones comprendidas en dicho periodo, la SDUOP procederá a efectuar la devolución de la retención en la estimación en que se regularicen las demoras y el importe de los trabajos ejecutados coincida con el programa.

9.5.2. Para el caso de que el Contratista no concluya la obra en la fecha señalada en el programa, la SDUOP aplicará una pena convencional consistente en una cantidad igual al 2.0% (dos por ciento) mensual de la diferencia que resulte entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debió realizarse hasta el momento en que las obras son concluidas y recibidas a satisfacción de la SDUOP.





9.5.3. Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito de fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio del Municipio no sea imputable al Contratista.

9.5.4. Los montos de las penas convencionales no será mayor en conjunto al monto de la garantía de cumplimiento.

Independientemente de la retención que se aplique como pena convencional, la SDUOP podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisión administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, así como la garantía del anticipo, total o parcialmente, según proceda, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado. Si la SDUOP opta por la rescisión se apegará a lo establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley.

9.6. Recepción de los trabajos. Para la recepción y conclusión de los trabajos el Contratista deberá atender a lo señalado en los Artículos 64, 65, 66, 67, 68 y 69 de la Ley. En todos los casos de suspensión de los trabajos la SDUOP deberá atender a lo estipulado en el Artículo 147 del Reglamento para llevar a cabo el procedimiento correcto de suspensión. Así mismo la terminación anticipada de los trabajos procederá solo en los casos señalados en el artículo 60 de la Ley y 157 del Reglamento. 9.7. Seguimiento de los trabajos. La SFP, podrá intervenir en la inspección y recepción de los trabajos objeto del contrato de conformidad con lo establecido en los artículos 75 y 76 de la ley. 9.8. Confidencialidad. El Contratista no podrá suministrar información alguna relativa al Proyecto Ejecutivo, en forma de publicidad o artículo técnico a menos que cuente con la autorización previa, expresa y por escrito de la SDUOP.

9.9. Otras estipulaciones. El Contratista adjudicatario del contrato, aceptará que del importe de cada estimación le sea retenido el 0.50% (cinco al millar) por concepto de Servicio de Inspección y Vigilancia de la SFP estipulado en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, el cual integrará como concepto de gasto “Control y Vigilancia en el análisis de Precios Unitarios. Se considerara la vigencia del Convenio de Colaboración suscrito entre el Municipio de Corregidora Querétaro y el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, A. C., y una vez verificada está, se retendrá si así procede, en forma exclusiva a sus agremiados y afiliados, la cantidad pactada dentro de los términos del clausulado del Convenio sobre el importe del presente contrato. Dicho importe será deducido en las estimaciones que haya que pagar al Contratista. Así mismo se considerara la vigencia del Convenio de Colaboración suscrito entre el Municipio de Corregidora Querétaro, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción A.C., Delegación Querétaro; y una vez verificada está, se retendrá si así procede, en forma exclusiva a sus agremiados y afiliados, la cantidad pactada dentro del clausulado del Convenio sobre el importe del presente contrato, dicha cantidad se separará de las estimaciones autorizadas que haya que pagar al Contratista, siguiendo los mecanismos establecido en el convenio para tal retención.

ATENTAMENTE

ARQ. MIGUEL ÁNGEL BUCIO RETA SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO





MEDIDAS DE SEGURIDAD A QUIEN CORRESPONDA P R E S E N T E:

Corregidora, Qro., Mayo de 2016

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, asimismo le informo a usted que conforme al Artículo 4 en donde uno de sus apartados define “Que la Prevención es el conjunto de disposiciones y medidas anticipadas, que tienen por objeto evitar o disminuir los efectos que se producen con motivo de la ocurrencia de alguna emergencia, catástrofe, desastre o calamidad pública., Artículo 5 fracción 1, 11, 111, IV Y V, así como lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Corregidora, deberá aplicar las siguientes medidas de seguridad y recomendaciones dentro de su área de trabajo y alrededor, esto con la finalidad de trabajar con la prevención y eliminar cualquier riesgo o peligro que pudiera suscitarse, las cuales son las siguientes:

Todo el personal que este laborando en la obra deberá contar obligatoriamente con casco de seguridad, chaleco reflejante, zapato de seguridad, guantes y faja si así lo requiere, así mismo deberá notificarles que su responsabilidad es portar el equipo en su jornada laboral, lo anterior Conforme a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-017 –STPS-2001.

En caso de trabajar en alturas considerables deberán contar con arnés de seguridad y su respectivo cabo de vida.

Todo vehículo que ingrese a la obra deberá circular a menos de 10 Km./hr. Poniendo especial cuidado el conductor de visualizar al personal que esté trabajando pie tierra.

Todo vehículo que ingrese a la obra deberá encender sus luces de camino e intermitentes para que los trabajadores visualicen los vehículos en movimiento.

Todo vehículo o maquinaría que se emplee en la obra deberá portar un logotipo de la constructora en material reflejante y colocarlo en la portezuela parte baja de ambos lados, esto con la finalidad de identificar los vehículos que están en la obra y dar el apoyo correspondiente para sus maniobras por parte de Transito Municipal.

Todo vehículo que sea utilizado en la obra, después de la jornada laboral deberá estar bien estacionado y alejado de la circulación vehicular, así mismo de la señalización informativa preventiva, esto con la finalidad de que cualquier vehículo que circule por el lugar se impacte con los mismos.

Los camiones de volteo deberán verificar siempre su altura antes de realizar la descarga para evitar que la caja del mismo haga contacto con los cables de electricidad.

Deberá colocar “Señalización Informativa de Protección de Obra” y mantenerla permanentemente durante el tiempo que dure la obra, colocándola 250 m antes de la obra y en intervalos de 50 m hasta llegar a la misma.

Deberá emplear barricadas, malla de seguridad, trafíconos, trafitambos, caramelos, barreras de contención o muro de contención así como su respectiva iluminación de noche para que el automovilista tenga una mejor visualización de la obra y desviación de la misma.

Al termino de la jordana laboral es obligación de todos los trabajadores verificar que la señalización este bien colocada, alineada e iluminada esto con la finalidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Si en la obra se llegara a emplear sustancias como: gas L.P., acetileno, oxigeno, gasolina, diesel, aceites, etc., estos no deberán permanecer en la obra sin la custodia de uno de los trabajadores y al termino de los mismos concentrarlos en su respectiva bodega.

Así mismo deberá proporcionarse a la Dirección de Protección Civil la siguiente información:





Nombre completo del representante legal y supervisor encargado de la obra,

Dirección completa y razón social de la Contratista.

Nombres completos, teléfonos locales y celulares de las cuatro o cinco personas que asigne para que esta Dirección establezca comunicación con ellos en caso de alguna emergencia o contingencia y que estén activos las 24 hrs.

Hospital, sanatorio o centro de asistencia médica a la que deben ser trasladados los trabajadores de la obra en caso de que sufran algún accidente imprevisto, tales como: atropellamientos, mutilaciones, insolaciones, lesiones, hemorragias, etc.

A T E N T A M E N T E

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS





A N E X O S

NOTA: A partir de la caratula de presentación, los anexos incluido en las presentes Bases, se deberán presentar en hojas membretadas del Licitante, sin ser necesaria su impresión simple como aquí se presenta, ya que se

consideran como incluidos en los documentos membretados que presentan.






NOMBRE DEL LICITANTE .

Dirigirse a: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Domicilio: Avenida Fray Eulalio Hernández Rivera sin número, esquina Caminos Las Flores, El Pueblito Corregidora, Qro.; C.P. 76900

Contenido: Propuesta Técnica, Económica y Documentación Distinta de la Proposición

Licitación N°:

XXXXXXXXXX

Descripción de los trabajos:

XXXXXXXXXX.

Lugar y fecha…

Hora…






SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

PROPUESTA TECNICA / ECONOMICA

NOMBRE DEL LICITANTE .

Obra: XXXXXXXXXX. LICITACIÓN Nº XXXXXXXXXX.

Atentamente

Nombre y Cargo del Representante que firma.

NOTA: Todos los ANEXOS a partir de la presente hoja deberán presentarse impresos en hoja membretada del postor y no se requiere incluirlos impresos nuevamente como parte de las Bases.

Lugar y fecha…

Hora...





ANEXO 01

ESCRITO JUNTA DE ACLARACIONES ______ (señalar si es la primera, segunda o…)

Nombre de el LICITANTE.- ________________________ Datos generales: 1.- Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los del apoderado o

representante. 2.- Además tratándose de personas morales: a).- Descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de

haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que acredita la existencia legal de la persona moral, así como el nombre de los socios.

3.- Del representante legal: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultadas de

representación y su identificación oficial. Escrito mediante el cual expreso a la Convocante mi interés en participar en la Licitación Pública Nacional

No. XXXXXXXXXX, relativa a XXXXXXXXXX. Así mismo, presento en tiempo y forma la siguiente: SOLICITUD DE ACLARACIONES, DUDAS O CUESTIONAMIENTOS, A LOS ASPECTOS CONTENIDOS

EN LA CONVOCATORIA. (Conforme a lo previsto en los artículos 35 de la LEY y 39 de EL REGLAMENTO, las solicitudes de aclaración podrán

entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta).

Pregunta 1.- (Indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la aclaración o aspecto que solicita aclarar.

Si no se presenta en la forma señalada, la convocante podrá desecharlas, razón que será señalada en el acta correspondiente) Pregunta 2.- Pregunta n.-

Nombre y Cargo del Representante que firma

NOTA 1.- Para agilizar el acto de la junta, EL LICITANTE que decida entregar personalmente su solicitud en la junta de aclaraciones, podrá, además de lo anterior, traer los datos de forma electrónica.

NOTA 2.- Las solicitudes de aclaración que, en su caso, EL LICITANTE desee formular deberán plantearse de manera

concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en LA CONVOCATORIA. NOTA 3.- Favor de quitar al formalizar este escrito, los textos que están entre paréntesis con letra tenue incluyendo las

notas.





ANEXO 02

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y DE HABER ASISTIDO O NO A

LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

Lugar y fecha…

ARQ. MIGUEL ÁNGEL BUCIO RETA Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipio de Corregidora Querétaro P r e s e n t e .

CONCURSO Nº XXXXXXXXXX. Obra: XXXXXXXXXX.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad conocer el sitio de realización de los trabajos, sus condiciones ambientales, las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la Convocante nos proporciono, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, nos hubiere proporcionado la Convocante y el programa de suministro correspondiente.

Así mismo manifiesto (citar: haber ó no haber) haber asistido a la(s) junta(s) de aclaraciones que se celebraron y haber considerado en la proposición lo que en ellas se indicó.

A t e n t a m e n t e

_________________________________________






ANEXO 03

RELACIÓN DE MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Obra: XXXXXXXXXX Ubicación: XXXXXXXXXX

N° de Licitación: XXXXXXXXXX

Lugar y fecha…

CLAVE DESCRIPCIÓN MODELO CANT UBICACIÓN

FÍSICA PROPIA O

ARRENDADA USOS ACTUALES

FECHA DE DISPONIBILIDAD

A T E N T A M E N T E

_________________________________________






ANEXO 04

CARTA PROPOSICIÓN

Lugar y fecha…

ARQ. MIGUEL ÁNGEL BUCIO RETA Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipio de Corregidora Querétaro P r e s e n t e . Me refiero a la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. XXXXXXXXXX, relativa a los trabajos de: XXXXXXXXXX.

Por mi propio derecho o como representante legal de EMPRESA manifiesto a usted que:

Oportunamente se recogió la Convocatoria correspondiente y se ha tomado debida nota de los datos y las Bases a que se sujetará dicha Convocatoria y conforme a las cuales se llevará a cabo la ejecución de los trabajos, se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en la Convocatoria.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contrae la Convocatoria. Así mismo manifiesto que esta empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, el proyecto, las normas para construcción concernientes, y las especificaciones generales y particulares; y que aceptó que tales documentos rigen, en lo conducente, respecto a la licitación indicada y demás actos que de ella deriven.

De conformidad con lo anterior se presenta la proposición respectiva, la que con un importe total de $____________________ (anotar monto con letra), ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (IVA), se encuentra requisitada e integrada en la forma que establece la Convocatoria, el proyecto, las especificaciones generales y particulares de los trabajos que se licitan y demás documentos del caso.

El tiempo de ejecución de los trabajos objeto de la licitación será de _________ días naturales contados a partir de la fecha real del inicio de la obra.


______________________________________ Nombre y Cargo del Representante que firma





ANEXO 05

Lugar y fecha…

ARQ. MIGUEL ÁNGEL BUCIO RETA Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipio de Corregidora Querétaro P r e s e n t e . De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, primer párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. XXXXXXXXXX, relativa a los trabajos de: XXXXXXXXXX. Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que el Licitante es de nacionalidad mexicana.







ANEXO 06

Lugar y fecha…

ARQ. MIGUEL ÁNGEL BUCIO RETA Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipio de Corregidora Querétaro P r e s e n t e . De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción IX, inciso a) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. XXXXXXXXXX, relativa a los trabajos de: XXXXXXXXXX. Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que no nos encontramos en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.


_______________________________________ Nombre y Cargo del Representante que firma





ANEXO 07

Lugar y fecha…

ARQ. MIGUEL ÁNGEL BUCIO RETA Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipio de Corregidora Querétaro P r e s e n t e . Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente hemos realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos, y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar; así como que consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo establecido en los artículos 31, fracción XV y 51, fracción VII, segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (EN CASO DE NO ESTAR EN ESTE SUPUESTO DEBERÁ SEÑALARSE LA REDACCIÓN SIGUIENTE. DEJAR UNICAMENTE EL PÁRRAFO QUE CORRESPONDA)

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no se está en el supuesto establecido en los artículos 31, fracción XV y 51, fracción VII, segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.







ANEXO 08

Lugar y fecha…

ARQ. MIGUEL ÁNGEL BUCIO RETA Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipio de Corregidora Querétaro P r e s e n t e . De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción IX, inciso c) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. XXXXXXXXXX relativa a los trabajos de: XXXXXXXXXX. Declaramos bajo protesta de decir verdad, que por ningún motivo nuestra empresa, ni a través de interpósita persona, adoptaremos conductas para que los servidores públicos de la Convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que nos otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.


_____________________________________ Nombre y Cargo del Representante que firma





ANEXO 09

MANIFIESTO DEL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS

Lugar y fecha… ARQ. MIGUEL ÁNGEL BUCIO RETA Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipio de Corregidora Querétaro P r e s e n t e . El suscrito (nombre del representante legal del licitante que suscribe la proposición) en nombre y representación de (denominación o razón social del licitante), participante en la Licitación Pública Nacional No. XXXXXXXXXX, para la adjudicación del Contrato de Obra Pública a Precio Unitario y Tiempo Determinado, que tendrá por objeto la XXXXXXXXXX.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el domicilio de mi representada, para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos, que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto, es el siguiente:

CALLE:

N° Int. y/o N° Ext. COLONIA:

CIUDAD: CÓDIGO POSTAL:

ESTADO Y PAÍS TELÉFONO:

FAX: E-MAIL:

Anexando para su cotejo copia del comprobante con los datos mencionados.







ANEXO 10

Lugar y fecha…

ARQ. MIGUEL ÁNGEL BUCIO RETA Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipio de Corregidora Querétaro P r e s e n t e . LICITACIÓN Nº XXXXXXXXXX Obra: XXXXXXXXXX. (Representante Legal) manifiesto bajo protesta de decir verdad, la veracidad de los datos aquí

asentados, y han sido debidamente verificados, así como que, cuento con facultades suficientes para suscribir la

propuesta en la presente Licitación, a nombre y representación de: (persona física o moral.)

D A T O S D E L A E M P R E S A

De la Escritura Pública del Acta Constitutiva:

Escritura Pública N°:

Fecha:

Descripción del Objeto Social:

Accionistas:

Nombre del Notario Público:

Notaria Pública N°:

Ciudad y Estado de la Notaria:

Folio Mercantil y fecha:

Del Registro Federal de Contribuyentes:

R.F.C.:

Domicilio Fiscal:

Ciudad:

Código Postal:

De la Empresa:

Domicilio físico:

Teléfono:

Correo electrónico:

D A T O S D E L R E P R E S E N T A N T E:

Del representante y/o apoderado legal:

Nombre del Apoderado o Representante:

N° de Escritura Pública:

Fecha:

Descripción del Poder:






Notaria N°:

Ciudad y Estado de la Notaria:


D A T O S D E L A S R E F O R M A S:

De las Reformas al Acta Constitutiva:

N° de Escritura Pública:

Fecha:

Descripción de la Reforma:


Notaria N°:

Ciudad y Estado Notaria:




Nota: El presente formato deberá ser presentado en papel membretado, deberá respetar su contenido así como el orden indicado. En caso de tratarse de personas físicas, los datos que no le apliquen deberá marcarlos como “N/A”





ANEXO A Formato RCD

Obra: XXXXXXXXXX Ubicación: XXXXXXXXXX.

N° de Licitación: XXXXXXXXXX Nombre del Licitante:

Lugar y fecha…

DOCUMENTO Revisión Cuantitativa N° de Folio de: al:

PROPUESTA TÉCNICA

5.3.1 Documentos proporcionados por la Convocante y que devolverá el licitante firmados en todas sus hojas.

5.3.2 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y/o copia de la visita al sitio de los trabajos.

5.3.3 Manifestación de los materiales y equipo de instalación permanente que en su caso proporcione la Convocante.

5.3.4 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que se señale las partes de los trabajos que subcontratará.

5.3.5 Descripción de la planeación integral del Licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos.

5.3.6 Organigrama y Curriculum de todos y cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.

5.3.7 Curriculum del Licitante, donde se muestre que tiene la experiencia en obras similares a la que se refiere la Convocatoria.

5.3.8 Declaraciones Fiscales y Estados Financieros del último ejercicio fiscal.

5.3.9 Relación de maquinaria y equipo de construcción necesario para el desarrollo de los trabajos.

5.3.10 Documentos que acrediten el historial de la formalización y cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, públicas y/o particulares que sean comprobables.

5.3.11 Documento en el cual manifieste la existencia o no de algún convenio de proposición conjunta.

PROPUESTA ECONÓMICA 5.4.1 Carta de Proposición.

5.4.2 Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.

5.4.3 Catálogo de conceptos.

5.4.4 Explosión de insumos que intervienen en la integración de la Proposición.

5.4.5 Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.

5.4.6 Análisis, cálculo e integración de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción.

5.4.7 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos.

5.4.8 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.

5.4.9 Utilidad propuesta por el licitante.

5.4.10 Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales.

5.4.11 Programa quincenal de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos.

5.4.12 Programas quincenales de erogaciones a costo directo.

a) De la mano de obra

b) De la maquinaría y equipo de construcción

c) De los materiales y equipo de instalación permanente

d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicios

5.4.13 Relación de personal discapacitado adscrito a la empresa.

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN

5.5.1 Documento escrito del Licitante en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana.

5.5.2 Documento escrito del Licitante, mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la Ley.

5.5.3 Documento escrito del licitante, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, en términos de lo establecido en los artículos 31, fracción XV y 51, fracción VII, segundo párrafo de la Ley.





5.5.4 Documento escrito del Licitante, mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las Proposiciones.

5.5.5 Documento escrito del Licitante, en el que manifieste el domicilio, donde éste recibirá toda clase de notificaciones.

5.5.6 Documento actualizado expedido por el SAT del cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

5.5.7 Acreditación del cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad Social.

5.5.8 Documento escrito en papel membretado del Licitante, en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada.

5.5.9 Para los casos en que dos o más interesados se agrupen para presentar una sola Proposición, las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable, el convenio de proposición conjunta.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que esta documentación integra mi proposición.



Documents

B A S E S€¦ · E5-2016, para la contratación de la obra MEJORAMIENTO DE VIALIDADES Y URBANIZACION SANTA BÁRBARA, CORREGIDORA, QRO.; conforme a las siguientes: B A S E S 1. GLOSARIO