Bases Adm Trabajos Esp y O Menores - Licit II - Rev1(Ool)v1 (2)

7/23/2019 Bases Adm Trabajos Esp y O Menores - Licit II - Rev1(Ool)v1 (2)

1/42

EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A.

TRABAJOS ESPECIALES Y OBRAS MENORESPROYECTO LNEA 3 Y 6 METRO DE SANTIAGO

METRO DE SANTIAGO

BASES ADMINISTRATIVAS

SANTIAGO DE CHILE

SEPTIEMBRE DE 2013

Documento :Bases Administrativas Trabajos Especiales y

Obras Menores, Proyecto Lnea 3 y Lnea 6.Cdigo: P63-CO-0470-BAD-000-OM-001

Revisin : R00 (Septiembre 2013)

PROYECTO : LNEA 6 Y LNEA 3GERENCIA DESARROLLO DE

PROYECTOS


2/42

B.A. - 2

Septiembre 2013 Bases Administrativas Trabajos Especiales y Obras Menores METRO S.A.


PROYECTO : METRO DE SANTIAGO

OBRA : TRABAJOS ESPECIALES Y OBRAS MENORES LNEA 3 Y 6.

INDICEArt. Pg.

A.- ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIN........ .......... ........... .......... ........... ........... .......... ... 31. IDENTIFICACIN DE LA EMPRESA CONTRATANTE ............................................................................... 32. IDENTIFICACIN DE LOS TRABAJOS ...................................................................................................... 33. GENERALIDADES Y COORDINACIN CON CONTRATOS PARALELOS ........................................... 44. CRONOGRAMA DE LA LICITACIN ......................................................................................................... 55. REQUISITOS PARA OPTAR A LA LICITACIN........................................................................................ 66. CAPACIDAD ECONMICA DISPONIBLE .................................................................................................. 67. GASTOS ........................................................................................................................................................... 78. INFORMACIN QUE PROPORCIONARA METRO S.A. ........................................................................... 7

9. DOCUMENTOS QUE RIGEN LA LICITACIN Y EL CONTRATO .......................................................... 710. BOLETA DE GARANTA DE SERIEDAD DE LA OFERTA ...................................................................... 811. ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIN ....................... 912. CONSULTAS Y RESPUESTAS SOBRE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIN .............................. 913. REUNIN INFORMATIVA Y VISITA A TERRENO .................................................................................. 914. VALOR DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIN ............................................................................... 915. FORMA DE PRESENTACIN DE LA PROPUESTA ................................................................................ 1016. RECEPCIN DE LAS PROPUESTAS Y APERTURA DE DOCUMENTOS ANEXOS ........................... 1317. EVALUACIN Y COMPARACION DE LAS PROPUESTAS ................................................................... 1418. APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONMICAS ............................................................................... 1619. PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA ................................................................................................. 1720. DERECHO DE METRO S.A. DE ACEPTAR O RECHAZAR CUALQUIER PROPUESTA .................... 17B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO .......... ........... .......... ........... .......... ........... .......... 1821. NOTIFICACIN DE ADJUDICACIN ....................................................................................................... 18

22. FIRMA DEL CONTRATO ............................................................................................................................ 1823. TIPO DE CONTRATO Y MONTO............................................................................................................... 1824. ANTICIPO ..................................................................................................................................................... 1925. FORMA DE PAGO ....................................................................................................................................... 2026. REAJUSTES .................................................................................................................................................. 2127. MODIFICACIONES DE OBRA ................................................................................................................... 2128. MULTAS ....................................................................................................................................................... 2529. PLAZOS ......................................................................................................................................................... 2630. INSTALACION DE FAENAS ...................................................................................................................... 2631. MEDIDAS DE SEGURIDAD ....................................................................................................................... 2732. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA .............................................................................................. 2833. DIRECCIN DE LOS TRABAJOS POR EL CONTRATISTA ................................................................... 2834. INSPECCION TCNICA DE OBRAS .......................................................................................................... 29

35. CALENDARIO DE TRABAJO ..................................................................................................................... 3036. SEGUROS ...................................................................................................................................................... 3037. GARANTAS ................................................................................................................................................. 3338. TRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO ............................................................................................. 3439. NORMAS Y REGLAMENTACIN ............................................................................................................. 3840. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, LABORALES Y PREVISIONALES .................................................. 3941. RECEPCION DE LOS TRABAJOS .............................................................................................................. 4142. DOMICILIO................................................................................................................................................... 4243. LEGISLACIN ............................................................................................................................................. 4244. ANEXOS ........................................................................................................................................................ 42


3/42

B.A. - 3



PROYECTO : METRO DE SANTIAGO

OBRA : TRABAJOS ESPECIALES Y OBRAS MENORES

A.- ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIN

1. IDENTIFICACIN DE LA EMPRESA CONTRATANTE

El Mandante de las Obras Menores que se licitan es la empresa METRO S.A., a travsde la Subgerencia de Contratos Civiles y Sistemas dependiente de la GerenciaDesarrollo de Proyectos, con domicilio en calle Miraflores N 222 Piso 9, Santiago.

El Jefe de Proyecto y coordinador de la licitacin es la Sra. Isabel Medina Contreras.

Telfono : (02) 937 31 09e-mail : [email protected]

2. IDENTIFICACIN DE LOS TRABAJOS

Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitacin pblica y posteriorcontratacin de Trabajos Especiales y Obras Menores, Proyecto Lnea 3 y Lnea 6,del Metro de Santiago, y comprende principalmente la ejecucin de trabajos de

terminaciones, trabajos de apoyo y obras menores no incluidos en el alcance de loscontratos de las obras principales del Proyecto de Construccin de Lneas 3 y 6 de MetroS.A.

Cada una de las obras que Metro S.A. solicite ejecutar al contratista como parte de estosTrabajos Especiales de Terminaciones y Obras Menores, ser formalizada mediante lasuscripcin de una Orden de Trabajo (O.T.), cuyo alcance, plazo y monto se acordarpreviamente en cada caso. En particular, el monto de las rdenes de Trabajo se definir enbase a los precios unitarios de mano de obra y maquinaria, porcentaje de Gastos Generalesy porcentaje de Utilidades e Imprevistos, que el proponente oferte en la presente licitacin.

METRO S.A. se reserva el derecho de modificar los lmites de las Obras antes sealadas e

incluso eliminar alguna de ellas, conforme a la evolucin que presente la estrategia delicitacin.


4/42

B.A. - 4


3. GENERALIDADES Y COORDINACIN CON CONTRATOS PARALELOS

3.1. Generalidades.

Las obras correspondientes a este contrato se deben desarrollar privilegiando los siguientesobjetivos:

i) La operacin de las Lneas de Metro, teniendo la certeza que el servicio que prestaMETRO S.A. a sus usuarios, no podr ser retrasado o suspendido bajo ninguna causao circunstancias, y

ii)

El respeto a los vecinos del sector y en general a la comunidad.

La empresa que ejecute las obras, en adelante el Contratista, deber tomar las medidasnecesarias tendientes a lograr dichos objetivos, sin perjuicio de lo expresado en lossiguientes artculos de las presentes Bases Administrativas y otros documentos delproyecto, correspondientes a obligaciones que el Contratista debe tener en cuenta.

Entre algunas de las medidas obligatorias para el Contratista en la ptica de lograr los finesindicados precedentemente y sin que stas excluyan otras mencionadas en las presentesBases Administrativas, se encuentran las siguientes:

- Considerando que los trabajos se ejecutarn principalmente dentro de las reas deactividades de las Lneas 3 y 6, las cuales estarn en construccin y/o en etapa determinaciones, cualquier dao que el Contratista ocasione a las estructuras e instalacionesexistentes, deber repararlo a su costo, a entera satisfaccin de METRO S.A.

- En el caso de trabajos nocturnos que generen intervencin en sectores de lneas de Metroen operacin, se deber mantener a un profesional de primer nivel a cargo de las faenas, demodo que las obras que deban ser ejecutadas sobre la zona, no alteren el inicio de laoperacin comercial del servicio de la o las Lneas de Metro segn corresponda.

- El sector involucrado en las obras de su responsabilidad deber encontrarsepermanentemente limpio, libre de escombros que impidan el desplazamiento fluido de lospeatones, otros contratistas y vehculos en el sector, contar con una adecuada sealizacin,que adviertan y orienten sobre los riesgos de circulacin.

- El Contratista deber observar estrictamente lo dispuesto en el Manual de ProcedimientosAmbientales para Contratistas, en el Reglamento de Seguridad para Empresas Contratistas,y dems regulaciones de Metro S.A. anexas a las presentes bases de licitacin,especialmente en lo que dice relacin con el cumplimiento de las emisiones de ruidos,polvo y gases, el trnsito de camiones y maquinarias.

El transporte de excedentes a botaderos autorizados, Los residuos slidos generados porexcavaciones, los de materiales empleados en la construccin, los excedentes demovimientos de tierra y los de materiales empleados en la construccin, debern sereliminados en lugares autorizados por la Secretara Regional Ministerial de Salud. Unlistado de los lugares autorizados aparecen enwww.asrm.cl.El contratista deber acreditarpor documentos de recepcin el tipo, cantidad y destino utilizado. Lo anterior, serverificado y ser requisito para dar curso a los Estados de Pago correspondientes.
http://www.asrm.cl/http://www.asrm.cl/


5/42

B.A. - 5


3.2. Coordinacin con Contratos Paralelos.

Metro S.A. podr contratar o ejecutar en forma paralela con el desarrollo del contratoadjudicado, otros trabajos complementarios o de equipamiento en el rea de las obras.

El Contratista deber tomar las medidas necesarias para no obstaculizar los trabajos deestos otros contratistas o de Metro S.A. y dar las facilidades que se le soliciten para sunormal desarrollo. El Contratista deber cooperar y trabajar en armona con los otroscontratistas que ejecuten trabajos para Metro S.A. y con los trabajadores y otras personasempleadas por Metro S.A.

El Contratista ser responsable de la adecuada coordinacin de sus trabajos con los deotros contratistas. Metro S.A. no aceptar ningn tipo de solicitud o reclamo basado enretrasos que se hayan producido por falta de coordinacin.

Las diferencias o conflictos entre contratistas en relacin con sus trabajos o con sucoordinacin sern resueltos por la I.T.O. que designe Metro S.A. para supervisar la obra.En caso de discrepancia con dicha resolucin, el Contratista deber dirigirse a laSubgerencia de Contratos Civiles y Sistemas, de acuerdo a lo mencionado en el artculo 1.

Si cualquier parte de las obras del contrato adjudicado depende de otros contratistas para suoportuna o correcta ejecucin o para su terminacin, el Contratista deber informar porescrito al Jefe de Proyecto, tan pronto como sea posible, de cualquier defecto o retraso enlas obras ejecutadas por los otros contratistas, o de cualquier otra circunstancia que impidao dificulte la correcta ejecucin de las obras.

Si el Contratista no informa con la debida oportunidad al Jefe de Proyecto, no podrreclamar por atrasos atribuibles a esas causas.

4. CRONOGRAMA DE LA LICITACIN

Las fechas determinadas para las diferentes etapas de la presente Licitacin, son las

siguientes:

- Llamado a Licitacin Pblica : 06.10.2013

- Entrega de Antecedentes Desde el : 07.10.2013 de 09:00 a 12:30 Hrs.

Hasta el : 11.10.2013 de 09:00 a 12:30 Hrs.

- Reunin Informativa : 15.10.2013 a las 16:30 Hrs.

- Recepcin de Consultas : 18.10.2013 Hasta las 17:00 Hrs.

- Respuesta a Consultas : 23.10.2013 Hasta las 17:00 Hrs.

- Entrega de Formulario D, (Oferta Econmica)

y Recepcin de Boleta Garanta Seriedad de la Oferta : 30.10.2013 Desde las 09:00 Hrs.

- Recepcin de Ofertas y Apertura Documentos Anexos : 04.11.2013 a las 16:00 Hrs.

- Apertura Oferta Econmica : 12.11.2013 a las 16:00 Hrs.

- Adjudicacin Estimada del Contrato : 26.11.2013

- Inicio Estimado de los Trabajos : Diciembre 2013


6/42

B.A. - 6


Todos los antecedentes relativos al proceso de licitacin, sern entregados en la Secretarade la Subgerencia de Contratos Civiles y Sistemas, calle Miraflores N 222 Piso 9,Santiago.

La Reunin Informativa, se realizar en la Sala de Reuniones de la Subgerencia deContratos Civiles y Sistemas ubicada en calle Miraflores N 222 Piso 9, Santiago.

5. REQUISITOS PARA OPTAR A LA LICITACIN

Slo podrn participar en esta licitacin las empresas que cumplan a satisfaccin con lasexigencias establecidas en las presentes Bases Administrativas, como asimismo en lasmodificaciones o aclaraciones y en las respuestas escritas emitidas por Metro a lasconsultas efectuadas durante el proceso, documentos que formarn parte integrante delrespectivo contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, las empresas debern cumplir los siguientes requisitos:

5.1.- Acreditar haber ejecutado en los ltimos 5 (cinco) aos al menos un contrato deedificacin y terminaciones cuyo presupuesto de obras haya sido superior a las20.000 U.F. (veinte mil Unidades de Fomento), o bien que hayan ejecutado en losltimos 5 aos al menos un contrato de obras civiles para Metro S.A.

5.2.- Se exigir una Capacidad Econmica Disponible mnima, de acuerdo a loestablecido en el Art. N 6 de las presentes Bases.

5.3.- Adicionalmente, ser requisito indispensable para participar en la presentelicitacin, haber adquirido los documentos vlidos para el estudio de la Propuesta.

6. CAPACIDAD ECONMICA DISPONIBLE

Los Proponentes debern acreditar una Capacidad Econmica Disponible de $ 40.000.000(cuarenta millones de pesos).

La Capacidad Econmica Disponible del Proponente, corresponder a la CapacidadEconmica disminuida en un 15% del saldo financiero de todas las obras que tengacontratadas para ser ejecutadas durante los doce meses siguientes a la fecha de apertura dela propuesta.

Se entender por Saldo Financiero a la suma total de los saldos de obras por ejecutar,valorizados de acuerdo a los precios unitarios de cada contrato. El Saldo Financiero se

acreditar mediante certificados de avance de las obras, otorgados por los respectivosmandantes y no podr tener una antigedad mayor a 30 (treinta) das respecto a la fecha depresentacin de la propuesta, los cuales deben incluirse en el sobre Oferta Tcnica, segnlo sealado en el Art. N 15 letra e) de estas Bases.

La Capacidad Econmica corresponder al patrimonio neto del Proponente, disminuido enlas reservas exigibles, en los valores del activo que no representan inversiones reales, enlas utilidades retenidas y en las utilidades del ejercicio.

Las utilidades y/o las reservas exigibles podrn ser consideradas slo si el Proponente,


7/42

B.A. - 7


mediante declaracin jurada suscrita ante Notario, se compromete a no retirar el total oparte de ellas durante el perodo del ejercicio financiero siguiente.

El procedimiento para determinar la Capacidad Econmica ser el siguiente:

CE = PN - RE - VA - UR - U

En que: CE = Capacidad Econmica.

PN = Patrimonio Neto.

RE = Reservas Exigibles; comprende todas aquellas cuentas delpatrimonio, provenientes de utilidades y susceptibles de serrepartidas entre los socios o accionistas. Entre ellas se mencionancomo ejemplo las cuentas: reservas, futuros dividendos, fondos deaccionistas, etc.

VA = Valores del Activo; comprende aquellos que no representaninversiones reales (gastos pagados por anticipado, menor valor de

inversiones y todas aquellas cuentas del activo que los auditoresexternos sealen en su informe como de difcil recuperacin).

UR = Utilidades Retenidas.

U = Utilidades del Ejercicio.

7. GASTOS

Todos los gastos del Proponente que se originen tanto en el estudio de la licitacin, en lacelebracin del Contrato, y en su protocolizacin hasta su liquidacin final, sernexclusivamente de cargo del Proponente, y deber incluir estos valores en su presupuesto,

excepto aquellos especficamente designados como reembolsables en el Contrato.

8. INFORMACIN QUE PROPORCIONARA METRO S.A.

La Subgerencia de Contratos Civiles y Sistemas, entregar la siguiente informacin:

8.1. Las presentes Bases Administrativas y sus Anexos.

8.2.

Eventuales Aclaraciones a la Licitacin y las Respuestas a Consultas realizadas porlos Proponentes, a que se refieren los Art. N 11 y 12 de las presentes BasesAdministrativas.

8.3.

Formulario de la Oferta Econmica, firmado por el Subgerente de Contratos Civilesy Sistemas.

9.

DOCUMENTOS QUE RIGEN LA LICITACIN Y EL CONTRATO

La Licitacin y el Contrato a que se refieren las presentes Bases Administrativas se regirnpor:


8/42

B.A. - 8


9.1. El Contrato y sus aditivos.

9.2. Carta de adjudicacin de la licitacin, enviada por Metro S.A. al Proponenteadjudicado.

9.3.

Las eventuales Aclaraciones a la Licitacin a que se refiere el Art. N 11 de laspresentes Bases Administrativas

9.4. Las Respuestas a Consultas, a que se refiere el Art. N 12 de las presentes BasesAdministrativas.

9.5. Las presentes Bases Administrativas y sus anexos.

9.6.

Antecedentes entregados por el Contratista, a que se refiere el Art. N 15 de laspresentes Bases.

En caso de discrepancias entre ellos, estos antecedentes prevalecern entre s en el mismoorden en que fueron mencionados anteriormente, sin perjuicio del cumplimiento por partedel Contratista, de las Leyes Chilenas (Leyes y Decretos), Ordenanza General deConstrucciones, Normas Chilenas (INN), Disposiciones Legales y Reglamentarias queataen a los Servicios Pblicos involucrados y otros antecedentes y documentos citados enlas presentes Bases Administrativas.Los documentos se interpretarn siempre en el sentido de la ms perfecta ejecucin de lostrabajos y reglas de la tcnica.

10. BOLETA DE GARANTA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente deber entregar al Mandante, antes de la fecha y hora establecidas en elcronograma de la licitacin, una Boleta de Garanta Bancaria de Seriedad de la Propuesta,incondicional e irrevocable, pagadera a la vista a su sola presentacin o a 30 das en

Santiago de Chile, sin intereses, extendida a nombre de Empresa de Transporte dePasajeros Metro S.A.RUT 61.219.000-3

El monto de la Boleta de Garanta de Seriedad de la Oferta, ser de UF 50 (CincuentaUnidades de Fomento), y tendr un plazo de vigencia de 90 (noventa) das corridos, apartir de la fecha de Recepcin de la Oferta, establecida en el cronograma de la licitacin.

La glosa de la Boleta de Garanta de Seriedad de la Oferta, deber indicar claramente laoferta que garantiza. Esta debe sealar: Garantiza Seriedad de Oferta en LicitacinTrabajos Especiales y Obras Menores Lneas 3 y 6.

La Boleta de Garanta de Seriedad de la Oferta ser devuelta a los Proponentes una vezfirmado el contrato correspondiente con el Proponente adjudicado. A ste ltimo le ser

devuelta una vez firmado el contrato y constituida y aceptada por Metro S.A. la garanta deFiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato que se seala en el Art. N 37 de las presentesBases Administrativas.


9/42

B.A. - 9


11.

ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS DE LALICITACIN

Metro S.A. podr por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazopara la presentacin de las propuestas, emitir las Aclaraciones y/o Modificaciones a los

Documentos de la Licitacin que estime convenientes.Dichos documentos estarn a disposicin de los Contratistas en las oficinas de laSubgerencia de Contratos Civiles y Sistemas, hasta el plazo establecido para lapresentacin de las ofertas. Ser responsabilidad de los proponentes tomar conocimientooportuno de las aclaraciones y/o modificaciones que se emitan, debiendo presentar susofertas conforme stas.

12. CONSULTAS Y RESPUESTAS SOBRE LOS DOCUMENTOS DE LALICITACIN

Los Contratistas podrn formular consultas por escrito, sobre los Documentos deLicitacin, dirigidas al Sr. Subgerente de Contratos Civiles y Sistemas del Metro deSantiago. Estas se recibirn en la Secretara de la Subgerencia de Contratos Civiles ySistemas, calle Miraflores N 222 Piso 9, Santiago, hasta la fecha y hora sealada en elCronograma de Licitacin que se entrega en las presentes Bases Administrativas.Adicionalmente las consultas debern ser enviadas por correo electrnico al Jefe deProyecto establecido en el Art. N 1 de las presentes Bases Administrativas.

Las Consultas efectuadas por los Contratistas se respondern por escrito, en un documentodenominado Serie de Preguntas y Respuestas, incluyendo aquellas otras referencias queMetro S.A. estime convenientes. Dicho documento estar a disposicin de los Contratistasen las oficinas de la Subgerencia de Contratos Civiles y Sistemas, a partir de la fecha y

hora sealada en el Cronograma de Licitacin que se entrega en las presentes BasesAdministrativas.

13. REUNIN INFORMATIVA Y VISITA A TERRENO

Los Proponentes que participen en la licitacin, debern asistir a una Reunin Informativade carcter obligatorio, la que se realizar en la fecha y hora establecida en el Cronogramade Licitacin que se entrega en el Art. N 4 de las presentes Bases Administrativas.

La inasistencia a esta reunin deja imposibilitado de participar en la presente licitacin,pudiendo presentar Ofertas slo los Proponentes que asistan a esta visita.

14. VALOR DE LOS ANTECEDENTES DE LICITACIN

Los antecedentes de la licitacin estarn a disposicin de los Proponentes en las Oficinasde la Subgerencia de Contratos Civiles y Sistemas, en la fecha sealada en el Cronogramade Licitacin que se entrega en el Art. N 4 de las presentes Bases Administrativas.

El valor de los antecedentes proporcionados para el estudio de la Propuesta ser de$50.000 (cincuenta mil pesos), ms I.V.A.


10/42

B.A. - 10


15. FORMA DE PRESENTACIN DE LA PROPUESTA

Las Propuestas sern presentadas en el Acto de Recepcin y Apertura de las Ofertas, endos sobres cerrados, firmados y caratulados Documentos Anexos y PropuestaEconmica respectivamente, indicando en su exterior el nombre de la Propuesta y elnombre y domicilio del Proponente. Tanto los Documentos Anexos como la PropuestaEconmica se presentarn en dos (2) ejemplares impresos, uno caratulado como original yotro ejemplar como copia. La copia deber ser idntica al original, tanto en el contenidocomo en el orden de presentacin. Si hubiese discrepancias entre el original y la copiapresentada, ser vlido el documento caratulado como original. Adicionalmente, elProponente deber entregar dos discos compactos (CD) con una copia de los formularios ydocumentos de su propuesta en formato PDF y nativos. En un CD se incluirn losdocumentos correspondientes a los Documentos Anexos; y en otro CD diferente, los

antecedentes de la Propuesta Econmica. Cada CD se incorporar al paquete respectivo(Documentos Anexos o Propuesta Econmica, segn corresponda). Si hubiesediscrepancias entre el original y los documentos entregados en CD, ser vlido eldocumento caratulado como original.

Las ofertas debern tener una vigencia de 90 das.

Sobre Documentos Anexos

En el sobre Documentos Anexos el Proponente deber presentar en original y 1 (una)copia, ms respaldo electrnico en CD, los siguientes antecedentes:

a) Copia Boleta de Garanta por la Seriedad de la Oferta (no se debe incluir en CD).

b) Identificacin de la empresa y su representante ante Metro S.A. (Anexo N1,FORMULARIO A). En este formulario se dar la identificacin clara y precisadel Proponente, incluyendo razn social y direccin comercial.

Adems se deber acompaar un Informe Legal respecto de la constitucin,modificaciones y vigencia de la empresa, as como respecto a su administracin ypersoneras de sus representantes legales, el que deber ser suscrito por unabogado. Solamente el Contratista que se adjudique las obras y dentro del plazo

que le fije Metro S.A., deber presentar copia de la escritura pblica deconstitucin de la sociedad, de los poderes otorgados, de sus modificaciones yextractos, inscritos y publicados, adems de los certificados de vigencia de lasociedad, as como tambin de su representante, de no ms de 60 das deantigedad, emitidos por el Conservador de Bienes Races.


11/42

B.A. - 11


c) Declaraciones:

c.1) Declaracin de conocimiento y aceptacin de bases y antecedentes anexos.FORMULARIO H.

Para efectos de cumplir con esta declaracin, la Subgerencia de Contratos

Civiles y Sistemas pondr a disposicin para consulta de los Proponentes,todos los antecedentes tcnicos relativos a la obra, que mantiene en suArchivo Tcnico.

c.2) Declaracin de vnculos. FORMULARIO I.

d) Listado de las principales obras civiles y de edificacin realizadas por elProponente durante los ltimos 5 (cinco) aos, indicando el monto actualizado enUnidades de Fomento (U.F.), plazo y fecha de trmino de los trabajos ejecutadoso en ejecucin. (Anexo N 1, FORMULARIO B).

Adicionalmente al Formulario B, los Proponentes debern acreditar elcumplimiento de los requisitos de experiencia exigida en el Art. N 5 de laspresentes Bases Administrativas, mediante documentos que certifiquen dichaexperiencia. Estos antecedentes se incluirn en el sobre Documentos Anexos acontinuacin del Formulario B.

Las Empresas que hayan ejecutado obras para Metro S.A., y/o se encuentrendesarrollando trabajos en la actualidad, se calificar su desempeo en dichoscontratos. Aspecto que se evaluar en trminos de cumplimiento de plazoscontractuales, costo, calidad, seguridad y relaciones con Metro S.A.

e) Antecedentes FinancierosDocumento que indique la Capacidad Econmica Disponible y describa elprocedimiento utilizado para calcularla, la que deber ajustarse a las exigenciasestablecidas en el Art. N 6 de las presentes Bases Administrativas.

Los Proponentes debern entregar balances y estados de resultados al 31 deDiciembre del 2012.

Las empresas que sean Sociedades Annimas Abiertas, debern entregar Balancesy Estados de Resultados, auditados con sus respectivas notas y dictamen deAuditores Externos inscritos en el Registro de la Superintendencia de Valores ySeguros, y preparados conforme a principios contables generalmente aceptadospor el Colegio de Contadores de Chile A.G.

Para las empresas que no sean Sociedades Annimas Abiertas, no es necesarioque los Estados Financieros sean auditados por Auditores Externos, por lo quedebern entregar Balances y Estados de Resultados, al menos firmados por elcontador general y el representante legal de la empresa proponente.

Adems, se deben adjuntar los siguientes documentos que complementan losEstados Financieros al 31 de Diciembre del 2012:


12/42

B.A. - 12


- Detalle de Cuentas por Cobrar.

- Detalle de las Cuentas Existencias.

- Detalle de las Cuentas por Pagar (Proveedores), por contrato, detallandonombre del proveedor, monto adeudado y fecha de vencimiento.

- Detalle de las Cuentas por Cobrar y por Pagar, con empresas relacionadas.- Detalle de la Deuda Financiera con Bancos u otras Instituciones,

informando institucin Acreedora, monto, plazo y garantas.

- Listado detallado de Boletas de Garantas y Plizas, entregadas para lacaucin de los contratos de la empresa. Este listado deber contener montode la boleta, nombre del Contrato que cauciona, concepto que cauciona,banco que otorga la boleta y fecha de vencimiento.

- Listado detallado de las obras en ejecucin de la empresa, donde seindique la siguiente informacin:

Nombre y Ubicacin de la Obra.

Mandante.

Fechas de inicio y trmino.

Monto del Contrato.

Avance fsico.

Saldo financiero por ejecutar.

Participacin de la empresa en la Obra.

- Certificado de deudas con el Sistema Financiero emitido por laSuperintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, con unaantigedad no mayor a 30 das.

- Detallar y comentar las fuentes de financiamiento (Capital de trabajopropio, lneas de crdito bancario, crdito proveedores, factoring, etc.) quese utilizarn para ejecutar las obras del Contrato.

f) Estadsticas de Accidentabilidad, con certificacin actualizada al mes anterior alde presentacin de la Propuesta, que incluya los Indicadores de Gestin enPrevencin de Riesgos de los ltimos dos aos, emitidos por el OrganismoAdministrador de la Ley N 16.744, en que se indique: Nmero de Accidentes,Das Perdidos, Dotacin Promedio, Accidentes Fatales, Pensionados,Indemnizados, Tasa de Siniestralidad, Tasa de Accidentabilidad, Tasa deFrecuencia y Tasa de Gravedad, obtenidos en sus faenas de construccin de obrasciviles, todo ello, para cada perodo de 12 (doce) meses.


13/42

B.A. - 13


Sobre Propuesta Econmica

En el sobre Propuesta Econmica el Proponente deber presentar en original y 1 (una)copia ms respaldo electrnico en CD, los siguientes antecedentes:

g) Formulario Oferta Econmica, el que ser entregado en la fecha y hora sealadaen el Cronograma de Licitacin que se incluye en las presentes BasesAdministrativas, y cuyo modelo se adjunta a estas Bases (Anexo N 1,FORMULARIO D). No se aceptarn ofertas en Formularios distintos al entregadopor Metro S.A. a cada Proponente.

h) Presupuesto Referencial del Contrato, expresado en Unidades de Fomento (UF) elque se confeccionar en el FORMULARIO E Presupuesto Referencial, que seentrega en las presentes Bases Administrativas (Anexo N1). El proponentecotizar y presentar en dicho formulario los precios unitarios y valor total de laspartidas incluidas en l. Los valores correspondern a trabajos a realizar en

horarios de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas. Para actividades a ejecutar enotros horarios o en das domingos y festivos, dichas tarifas se recargarn en un50% (cincuenta por ciento). Para efectos de calcular el valor total de cada tem,los proponentes deben considerar un 75% de jornadas en horario normal y un 25%de jornadas con recargo de 50%. Adems, el proponente cotizar y presentar elporcentaje de Gastos Generales y el porcentaje de Utilidades e Imprevistos, losque se aplicaran sobre el costo directo. Los montos ofertados debern incluirtodos los impuestos a que est afecto el Proponente, incluido el I.V.A. ElProponente no podr omitir ninguna de las partidas incluidas en el Itemizado delContrato, ni agregar otras.

Los precios unitarios y valores totales de cada tem debern expresarse en Unidades deFomento, en valores redondeados a la milsima, aproximando los 5 diezmilsimos a lamilsima superior.

En caso de existir errores aritmticos o incoherencias entre los valores presentados a travsde los distintos formularios de precios, prevalecern los valores indicados en el FormularioD "Oferta Econmica".

16. RECEPCIN DE LAS PROPUESTAS Y APERTURA DE DOCUMENTOSANEXOS

La Recepcin de las Propuestas y Apertura de los Documentos Anexos, se verificar en unslo Acto, en la fecha y hora sealada en el Cronograma de la Licitacin que se entrega enlas presentes Bases Administrativas, en la sala de Reuniones de la Subgerencia deContratos Civiles y Sistemas. No se aceptar entrega de propuestas despus de la horaindicada para la recepcin de ofertas y apertura del sobre Documentos Anexos.

Se proceder a abrir el sobre Documentos Anexos de todos los proponentes, verificandoen dicho acto, si ste contiene todos los documentos de la lista que se indica en el Art. N15 de las presentes Bases Administrativas.


14/42

B.A. - 14


Para los documentos solicitados en dicho artculo, ser verificada slo su presentacin, ysu anlisis detallado ser realizado durante el proceso de evaluacin de las propuestas. Lano presentacin de cualquiera de estos antecedentes, tambin facultar a Metro S.A. paradesestimar dicha oferta y devolver al Proponente su sobre Propuesta Econmica sin

abrir.Este acto de apertura ser presidido por la Comisin de Recepcin y Apertura de lasOfertas y a l podrn asistir los representantes de los Contratistas participantes.

Se levantar un Acta de Recepcin de Propuestas y Apertura de los DocumentosAnexos, consignando en ella los resultados y las observaciones que hubieren manifestadolos asistentes al Acto.

Los sobres que contienen las Propuestas Econmicas de los proponentes, quedarn encustodia en poder de Metro S.A. hasta la fecha de su apertura, Acto que se regula en el Art.N 18 de las presentes Bases Administrativas.

Si a la licitacin se presentara una sola propuesta, Metro podr declararla desierta deinmediato o bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho adesestimar la propuesta en cualquier momento, decisin que no dar derecho al Proponentea ningn tipo de accin, reclamacin o cobro de indemnizacin en contra de Metro.

Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si as lo estima convenienteen cualquier etapa del proceso de licitacin, o devolver las ofertas, sin lugar aindemnizacin alguna, a aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan conlos requisitos establecidos en la presente licitacin. Sin embargo, de ninguna forma dichasaclaraciones podrn constituir modificacin a los valores de la oferta econmica.

De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados,ello podr ser causal de cobro de la Boleta de Garanta de Seriedad de la Oferta y, la noconsideracin de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podr sersuspendido o excluido de futuras licitaciones.

En caso que uno o ms de los formularios de Oferta Econmica sean incluidos dentro delsobre de Oferta Tcnica, la propuesta respectiva ser descalificada de inmediato, sin lugara indemnizacin de ninguna especie.

17. EVALUACIN Y COMPARACION DE LAS PROPUESTAS

Metro S.A. ha definido para la contratacin de las obras, que las licitaciones incluyan unproceso de evaluacin y comparacin de las Ofertas Tcnicas recibidas.

Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente alos documentos de la Licitacin, proceder a su evaluacin y comparacin.

Durante el perodo de evaluacin y comparacin de las propuestas, y con el objetivo defacilitar este proceso, Metro S.A. podr requerir de cualquiera de los proponentes unamayor informacin o complementacin de los antecedentes presentados en su propuesta,sin que esto signifique o permita una modificacin de la oferta original.

La solicitud de aclaracin correspondiente se har por escrito, y en ella no se pedir,


15/42

B.A. - 15


ofrecer ni permitir cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada. Nose aceptar que durante este perodo los proponentes presenten correcciones a losdocumentos presentados originalmente.

Si en el proceso de evaluacin de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas,irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimar esa oferta, lo que no dar

lugar a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado.El estudio, la calificacin y la evaluacin tcnica de las ofertas, ser realizada en privadopor una Comisin de Evaluacin de Propuestas, cuyos integrantes sern designados por laSubgerencia de Contratos Civiles y Sistemas. Los resultados de este proceso no darn lugara reclamo alguno por parte de los Proponentes.

La Comisin proceder a la evaluacin de las Ofertas Tcnicas presentadas por losProponentes, asignando una nota de 1 (uno) a 7 (siete), la que podr fraccionarse a ladcima, a cada uno de los grupos estipulados en el Punto 17.1. Cabe sealar que las notassern relativas y no constituirn precedente para futuras licitaciones a que llame MetroS.A., en que los proponentes decidan participar.

Se verificar el cumplimiento de los requisitos para postular definidos en el Art. N 5 deestas Bases Administrativas. El incumplimiento de cualquiera de esos requisitos facultar aMetro S.A. para desestimar la oferta, lo que no dar lugar a ulterior reclamo por parte delProponente afectado.

17.1.- Sistema de Calificacin.

Las propuestas se evaluarn considerando los aspectos sealados en los siguientestres grupos A, B y C.

Grupo A.- Experiencia del Proponente (Art. N 15 letra d).Para definir la nota de este grupo se considerarn, entre otros, lossiguientes factores:A.1.-Listado de obras realizadas por el Proponente durante los ltimos

5 (cinco) aos,

Grupo B.- Estadsticas de Accidentalidad (Art. N 15 letra f).Para definir la nota de este grupo se considerarn, entre otros, lossiguientes factores:B.1.-Tasa de accidentalidad y Tasa de siniestralidad.

Grupo C.- Desempeo de la Empresa (Art. N 15 letra d).Para definir la nota de este grupo la Comisin calificar el desempeode las Empresas o Consorcios que hayan ejecutado obras para MetroS.A., y/o se encuentren desarrollando trabajos en la actualidad.

17.2.- Calificacin Tcnica Final.

La Calificacin Tcnica Final de cada oferta corresponder a la nota final promediode cada uno de los factores sealados precedentemente, la que se expresar con undecimal, aproximando los cinco centsimos al decimal superior.


16/42

B.A. - 16


Calificacin Tcnica Final:

C.T.F. = (A + B + C)/3 o C.T.F. = (A + B)/2Donde:A, B y C son las notas calculadas para cada grupo. En que C es slo aplicable a

Empresas y/o Consorcios que hayan ejecutado obras para Metro S.A.17.3.- Descalificaciones.

Quedarn descalificadas las ofertas:- Que tengan nota inferior a 5,0 (cinco coma cero) en cualquiera de los tres grupos

A, B o C, si procede.- Cuya Calificacin Tcnica Final sea inferior a 5,5 (cinco coma cinco).

18.

APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONMICAS

18.1.- Apertura de las Propuestas Econmicas

La Apertura de las Propuestas Econmicas se verificar en la fecha y horasealada en el Cronograma de la Licitacin que se entrega en las BasesAdministrativas, en la sala de Reuniones de la Subgerencia de Contratos Civiles ySistemas.

Se abrirn las Propuestas Econmicas de todas las Empresas y/o Consorcios quehayan presentado Ofertas, y que hayan calificado tcnicamente conforme alProceso de Evaluacin Tcnica establecido en el Art. N 17 de las presentes BasesAdministrativas.

En primer trmino, se informar cules son las Empresas y/o Consorcios

participantes en la licitacin que cumplen la condicin definida en el prrafoanterior y aquellos Proponentes que quedaron descalificados, segn lo establecidoen el Art. N 17.3 de las presentes Bases Administrativas. A continuacin, sedevolver sin abrir, las Propuestas Econmicas de los Proponentes que quedarondescalificados.

Finalmente, se proceder a abrir los sobres Oferta Econmica de losProponentes que calificaron tcnicamente.

Se levantar un Acta de Apertura de las Propuestas Econmicas, consignandoen ella los resultados y las observaciones que hubieren manifestado los asistentesal Acto.

18.2.- Anlisis de las Propuestas EconmicasLa Comisin de Evaluacin realizar en privado un anlisis detallado de laspropuestas econmicas recibidas, verificando que los Costos Directos, GastosGenerales, Utilidades e Imprevistos estn dentro de los rangos normales paraobras de esta envergadura.

Durante el perodo de evaluacin y comparacin de las propuestas econmicas, ycon el objetivo de facilitar este proceso, Metro S.A. podr requerir de cualquierade los proponentes una mayor informacin o complementacin de los


17/42

B.A. - 17


antecedentes presentados en su propuesta, sin que esto signifique o permita unamodificacin de la oferta original.

19.

PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA

La Oferta tendr una validez de 90 (noventa) das corridos, a partir de la fecha deRecepcin y Apertura de las Propuestas, establecida en el Cronograma de Licitacin.

20. DERECHO DE METRO S.A. DE ACEPTAR O RECHAZAR CUALQUIERPROPUESTA

Realizado el anlisis de las Ofertas indicado en el Art. N 17, la propuesta se adjudicar alProponente que presente la Propuesta Econmica ms conveniente a los intereses de MetroS.A.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. N 17 y en el prrafo precedente, METRO S.A. se

reserva el derecho de aceptar o rechazar total o parcialmente cualquier propuesta, as comoel de declarar desierta la licitacin o rechazar todas las propuestas en cualquier momentocon anterioridad a la firma del contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad algunarespecto del Proponente o los Proponentes afectados por esta decisin y sin tener laobligacin de comunicar los motivos de ella. Metro S.A. no pagar ningn tipo deindemnizacin por este motivo.


18/42

B.A. - 18


B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO

21. NOTIFICACIN DE ADJUDICACIN

Una vez realizada la evaluacin y tomada la decisin de cul de las ofertas es la que msconviene a los intereses de Metro S.A., la Subgerencia de Contratos Civiles y Sistemas,

comunicar por escrito al Proponente seleccionado la Adjudicacin de la Propuesta. Eneste documento se fijar la fecha de inicio de los trabajos.

El Proponente que resulte adjudicado deber presentar dentro de los 5 (cinco) das corridossiguientes a la fecha de Adjudicacin de la Propuesta, los antecedentes legales de laempresa y representantes (copia de la escritura pblica de constitucin de la sociedad, delos poderes otorgados, de sus modificaciones y extractos, inscritos y publicados, adems delos certificados de vigencia de la sociedad, as como tambin de su representante, de noms de 60 das de antigedad, emitidos por el Conservador de Bienes Races).

Asimismo, el Proponente que resulte adjudicado deber presentar dentro de los 30 (treinta)das corridos siguientes a la fecha de Adjudicacin de la Propuesta, las Plizas de Seguros,

que se establecen en el Art. N 36 de las presentes Bases Administrativas.El Proponente que resulte adjudicado deber entregar a Metro S.A., la o las Boletas deGaranta por el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, segn lo establece el Art. N37 de las presentes Bases Administrativas.

22. FIRMA DEL CONTRATO

El Contrato se firmar dentro de los 15 (quince) das corridos siguientes a la fecha deAdjudicacin de la Propuesta, en las Oficinas de la Subgerencia de Contratos Civiles ySistemas. Este se firmar en tres ejemplares, dos de los cuales quedarn en poder de Metro

S.A., y uno en poder del Contratista.

23. TIPO DE CONTRATO Y MONTO

El Contrato objeto de esta licitacin ser ejecutado por el Contratista por su cuenta yriesgo, por lo que no existir relacin alguna de carcter jurdico-laboral entre Metro S.A.y el personal del Contratista.

El contrato a suscribir ser bajo la modalidad de Serie de Precios Unitarios. Con base enlos precios unitarios ofertados se constituirn rdenes de Trabajo (O.T.), cuyo alcance,plazo y monto se acordar previamente en cada caso.

El presupuesto de cada Orden de Trabajo se expresar en U.F. (Unidades de Fomento), yse definir en base a los precios unitarios de la mano de obra y maquinaria ofertados por elContratista, asociados a la cantidad de obra determinada por el Contratista y aceptada porMetro S.A., ms los insumos del trabajo (materiales) que se valorizarn de acuerdo a lomenos a tres cotizaciones que deber presentar el Contratista y que sern aprobadas porMetro S.A. El costo de los materiales a utilizar en cada Orden de Trabajo, aprobadopreviamente por Metro S.A., ser pagado mediante la partida de Gastos Reembolsables delitemizado, partida que se utilizar en forma exclusiva para este fin. La suma de estosvalores constituir el costo directo del trabajo al cual se aplicar el porcentaje de gastos


19/42

B.A. - 19


generales, utilidades e imprevistos ofertados por el Contratista. El Monto Total de la Ordende Trabajo incluir los valores anteriores y todos los impuestos asociados a que est afectala Empresa Contratista, incluido el I.V.A.

Los materiales y mano de obra a utilizar sern cubicados por el contratista y aprobados porMetro S.A. El contratista deber encargarse del suministro, transporte y almacenaje de los

materiales y equipos, como asimismo de la programacin de las actividades.En las tarifas de mano de obra que oferte el Contratista, se entendern incluidos todos losconceptos relativos a remuneraciones, viticos, incentivos, provisin de vacaciones eindemnizaciones de cualquier tipo, seguros, movilizacin y colacin, y en general todos losconceptos asociados al costo de la mano de obra, sin ninguna limitacin.

La maquinaria no deber tener ms de 5 aos de antigedad. El precio unitario de lamaquinaria deber incluir el operario de la mquina, el traslado de la mquina al lugar delos trabajos, el combustible y todos los insumos necesarios para su funcionamiento.

En el caso de arriendo de maquinaria no incluida en el temizado, se considerar lavalorizacin de esta en la composicin del precio de la Orden de Trabajo, de acuerdo con

la presentacin de al menos 3 (tres) cotizaciones. El resto de las herramientas debeconsiderarse incorporada en el tem gastos generales, utilidades e imprevistos.

24.

ANTICIPO

El Contratista tendr derecho a solicitar un Anticipo de hasta un 10% (diez por ciento) delvalor del Contrato, el que deber ser caucionado mediante Boletas de Garanta Bancariapor el mismo valor, conforme a lo establecido en el Art. N 37 de las presentes BasesAdministrativas. Ser requisito para el pago del anticipo, adems, la previa constitucin dela garanta de Fiel Cumplimiento del Contrato y Buena Ejecucin de las Obras que se

seala en el Art. N 37 de las presentes Bases Administrativas.El monto en pesos del anticipo, se fijar con el valor de la Unidad de Fomento vigente a lafecha de la Factura. El pago del anticipo se efectuar como mximo 15 (quince) dascorridos despus de la presentacin del Estado de Pago y la Factura que lo respalda.

La devolucin del anticipo se har a partir del primer estado de pago de obras, en formaproporcional al avance financiero de cada Orden de Trabajo, incluyendo lasmodificaciones incorporadas a estas. Para la devolucin del anticipo de cada Orden deTrabajo deber emplearse la siguiente frmula:

MAD = AO * (OE / CO)

Donde:

MAD = Monto del Anticipo de la Orden de Trabajo Devuelto.AO = Anticipo otorgado para la Orden de Trabajo.OE = Valor Obras Ejecutadas de la Orden de Trabajo a la fecha de

presentacin del Estado de Pago, incluidas las contratadas a travsde Aditivos y Ordenes de Cambio.

CO = Valor de la Orden de Trabajo Original.


20/42

B.A. - 20


En todo caso, el anticipo debe quedar devuelto en su totalidad en el Estado de Pago Finalde Obras, excepto para el caso de terminacin anticipada del contrato, en que sudevolucin ser exigible en ese mismo acto.

25.

FORMA DE PAGOMetro S.A. pagar al Contratista mediante Estados de Pago mensuales el valor de lostrabajos ejecutados a su satisfaccin, de acuerdo a lo establecido en las rdenes de Trabajoaprobadas, que incluyan las obras ejecutadas hasta el ltimo da de cada mes, previamenteautorizados por la Inspeccin Tcnica o el Jefe de Proyecto que designe Metro S.A.

Al valor por pagar de cada estado de pago se descontar la devolucin de anticipo queproporcionalmente corresponda.

La Subgerencia de Contratos Civiles y Sistemas dispondr de un plazo mximo de 15(quince) das corridos para autorizar el Estado de Pago aprobado por la I.T.O. ElContratista podr presentar las correspondientes facturas, slo una vez que Metro S.A.

haya autorizado el respectivo Estado de Pago mediante el Formulario de Autorizacin deFactura.

Metro S.A. podr disponer de un plazo mximo de 30 das corridos para reclamar delcontenido de la factura y de un plazo mximo de 30 das corridos para efectuar el pagocorrespondiente. Este ltimo siempre que se cumplan los dems requisitos para proceder almismo. Ambos plazos se contarn desde la fecha de recepcin conforme de la factura.

En caso que la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u otrosreparos, los plazos antes sealados empezarn a correr a partir de la fecha de recepcinconforme del documento de reemplazo.

Si alguno de los documentos que respaldan el estado de pago presenta errores, ste deber

ser corregido por el Contratista y el plazo sealado comenzar a regir una vez efectuadadicha correccin a satisfaccin de la I.T.O. o el Jefe de Proyecto.

Las facturas se presentarn en los horarios y lugares que Metro S.A. informaroportunamente al Contratista. Las recepciones o recibos que se estampen en las facturas ysus copias slo podrn ser realizadas por las personas que Metro S.A. autorice con ese fin,lo que tambin comunicar oportunamente al Contratista.

Los Estados de Pago se presentarn en Unidades de Fomento y se calcular su equivalenciaa pesos, moneda nacional, con el valor de la U.F. del da de la correspondiente factura.

Toda obra que a juicio de la I.T.O. o el Jefe de Proyecto merezca dudas sobre su calidad ono cumpla con lo estipulado en la O.T. correspondiente, adems de toda obra que haya sido

rechazada por defectuosa, no podr ser incluida en ningn Estado de Pago mientras elContratista no hubiere reparado el defecto sealado a entera satisfaccin de la I.T.O. o delJefe de Proyecto; quien proceder incluso a rebajar del estado de pago las cantidades deobra dudosas o defectuosas incluidas en Estados de Pago anteriores y que por alguna raznno hubiere sido rechazada en su oportunidad.


21/42

B.A. - 21


La aprobacin de cualquier Estado de Pago no comprometer a Metro S.A. en relacin conlas cantidades de obra efectuadas y los valores pagados, para los efectos de la liquidacinfinal del contrato.

Metro S.A. exigir junto a la presentacin de cada estado de pago, que el Contratista,incluyendo tambin a sus subcontratistas, entregue copia de las planillas de pago deimposiciones del perodo que se cobra, y el Certificado vigente de la Inspeccin delTrabajo de que no existen reclamos pendientes laborales ni previsionales en su contra,motivados como consecuencia del servicio contratado. Se aceptar que se certifique elcumplimiento de las obligaciones laborales del mes anterior al del correspondiente Estadode Pago.

Facultad de Retencin de Estados de Pago

Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago dedinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de

obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o acausa de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal delContratista o sus subcontratistas, Metro S.A. podr retener del estado de pago ms prximocon motivo del presente contrato o cualquier otro, los montos demandados por aqullostrabajadores que prestaron servicios en rgimen de subcontratacin para Metro S.A. o elcontratista, cuando corresponda.

26. REAJUSTES

No se contempla reajuste, considerando que los precios y el presupuesto estn expresadosen Unidades de Fomento.

27. MODIFICACIONES DE OBRA

27.1 Efecto sobre los precios

Partidas contratadas a Suma Alzada

En cada Orden de Trabajo, y siempre que se trate de modificaciones de proyecto,Metro S.A. podr eliminar o disminuir las cantidades de obras contratadas bajo lamodalidad de suma alzada, siempre que se trate de partidas completas o deporcentajes de ellas perfectamente determinadas y valorizadas. En dicho caso, elContratista tendr derecho a una indemnizacin igual al 10% (diez por ciento) de ladisminucin efectiva que resulte en la liquidacin de la Orden de Trabajocorrespondiente, al compensar las eliminaciones o disminuciones parciales de obrascon las obras nuevas o extraordinarias contratadas durante su vigencia, vale decir elbalance final ser siempre referido al valor original de la Orden de Trabajo. Loanterior no regir si las disminuciones o eliminaciones tienen su origen en lascausales que seala el Art. N 38 Trmino Anticipado del Contrato, de las presentesBases Administrativas.


22/42

B.A. - 22


La valorizacin de la disminucin se efectuar aplicando a las cantidades de obrasdisminuidas o eliminadas los precios unitarios del contrato, incluidos gastosgenerales y utilidades e imprevistos.

Partidas contratadas a Serie de Precios Unitarios

Para todos los efectos de modificaciones tanto de aumento como disminucin, elContratista mantendr los precios unitarios de su Oferta Econmica y no tendrderecho a indemnizacin por este hecho.

En cada Orden de Trabajo, para las partidas contratadas bajo la modalidad de Seriede Precios Unitarios, el efecto sobre el precio del costo directo del contrato causadopor variaciones de las cantidades de obra, motivadas por concepto de ajustes entre lascubicaciones oficiales y las efectivamente ejecutadas, ser el que resulte demultiplicar las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, por los precios unitarios

del contrato, incluidos gastos generales y utilidades e imprevistos. Estasmodificaciones no darn derecho al Contratista a cobrar ningn tipo deindemnizacin.

Obras Nuevas o Extraordinarias

En cada Orden de Trabajo, Metro S.A. podr incorporar, a travs de una instruccinescrita del Jefe de Proyecto, modificaciones al alcance de las Obras, pudiendo asgenerar Obras Nuevas o Extraordinarias, para las cuales el Contratista estarobligado a aceptar las siguientes condiciones:

Para la valorizacin de las Obras Nuevas o Extraordinarias, el Contratista deberpreparar un presupuesto detallado, en el que los precios unitarios deberndeterminarse, cuando corresponda, con base en los precios de la mano de obraofertados por el Contratista, asociados a la cantidad de obra determinada por elContratista y aceptada por Metro S.A., ms los insumos del trabajo que sevalorizarn de acuerdo a, a lo menos, dos cotizaciones que deber presentar elContratista y que sern aprobadas por Metro S.A. En caso de requerirse maquinariamayor, se incluir la cotizacin de esta en la composicin de la Obra Nueva oExtraordinaria. El resto de las herramientas debe considerarse incorporada en el temgastos generales, utilidades e imprevistos. Al costo directo constituido segn lo antesindicado, se aplicar el porcentaje de gastos generales, utilidades e imprevistosofertados por el Contratista.

La valorizacin de las Obras Nuevas o Extraordinarias corresponder, por lo tanto, alproducto de las cantidades de obra multiplicadas por los precios unitariosconvenidos, incluyendo gastos generales y utilidades. Las obras extraordinariaspodrn ser contratadas tanto bajo la modalidad de Suma Alzada como a Serie dePrecios Unitarios, segn lo decida Metro S.A.

En cualquier caso, todo aumento del monto del presupuesto deber contar con laaprobacin escrita del Jefe de Proyecto y la confirmacin por escrito por parte deMetro S.A.


23/42

B.A. - 23


27.2 Efecto sobre los plazos

En cada Orden de Trabajo, el Contratista tendr derecho a solicitar un aumento deplazo, si las modificaciones del proyecto afectan el cumplimiento del plazo final de

la Orden de Trabajo, lo cual deber ser demostrado por el Contratista al Jefe deProyecto, y ser sometido a la aprobacin de Metro S.A.

En este caso, se pagarn los Gastos Generales asociados al mayor plazo aprobado porel Jefe de Proyecto, valor que se determinar de comn acuerdo entre las partes. Elvalor promedio diario de estos Gastos Generales por mayor plazo, en ningn casoser mayor al que resulta de la divisin entre el valor total de los Gastos Generales dela Orden de Trabajo y el plazo original de la Orden de Trabajo. La parte proporcionalde Gastos Generales que eventualmente hubiesen sido aprobados segn loestablecido en el Artculo N 27.1 precedente, sern descontados de los GastosGenerales asociados al mayor plazo aprobados en virtud de lo establecido en elpresente Artculo.

En el caso de que las modificaciones de proyecto correspondan a disminuciones deobras, Metro S.A. podr ordenar una disminucin de plazo y una disminucin deGastos Generales asociados, lo que se determinar de comn acuerdo entre laspartes, siguiendo el mismo procedimiento que para los aumentos de plazo.

Las solicitudes de revisin de plazo debern ser presentadas por el Contratista dentrode los 15 (quince) das corridos siguientes a la fecha de ocurrida la modificacin delproyecto, circunstancia u Orden de Cambio correspondiente. Transcurrido este lapso,se entender que estas modificaciones de proyecto no alteran el plazo contractual dela Orden de Trabajo.

27.3 Aditivos de ContratosToda Orden de Trabajo acordada entre el Jefe de Proyecto y el Contratista, yaprobada por la Subgerencia de Contratos Civiles y Sistemas., se regularizar atravs de un Aditivo al Contrato.

Para cada Orden de Trabajo, todo reclamo u obra extraordinaria propiamente tal, unavez sancionado por el Jefe de Proyecto y logrado pleno acuerdo entre sta y elContratista, segn los procedimientos establecidos en el presente Artculo N 27,debern numerarse correlativamente como Obra Extraordinaria y formalizarsemediante la suscripcin de una Orden de Cambio, instrumento que podr conteneruna o varias obras extraordinarias y deber ser sometido a la aprobacin de la

Subgerencia de Contratos Civiles y Sistemas.Las rdenes de Cambio se emitirn por el Jefe de Proyecto, previo cumplimiento delo descrito en el prrafo anterior, a solicitud de Metro S.A. y/o el Contratista.

La Orden de Cambio una vez aprobada por METRO S.A. deber numerarsecorrelativamente y constituir un convenio con validez contractual. La suscripcin deeste instrumento no obligar al Contratista a entregar garantas de fiel cumplimiento.

Cada vez que el monto acumulado de los aumentos o disminuciones formalizadosmediante rdenes de Cambio supere el 5% (cinco por ciento) del valor de la Orden


24/42

B.A. - 24


de Trabajo Original, la o las rdenes de Cambio pertinentes darn origen a unaModificacin del Contrato suscrito entre las partes. Esta Modificacin de Contrato seregularizar a travs de un Aditivo al Contrato, en el cual se establecern lasclusulas que se agregan o se modifican del contrato vigente.

El Aditivo de Cierre, junto con fijar las cantidades de obra finales, resolver las

solicitudes pendientes de aumento de plazos, de ajuste al precio del Contrato y losreclamos no resueltos. Este documento deber suscribirse dentro del plazo de 60(sesenta) das corridos, contados a partir de la fecha de trmino de las obrasconsignada en el Acta de Recepcin Provisoria. Los pagos que procedieren, sernincorporados en el Estado de Pago Final.

27.4 Reclamos del Contratista

Si el Contratista estimare que algn hecho, circunstancia u orden de cambio le daderecho al cobro de gastos adicionales, al pago de alguna indemnizacin o unaampliacin de plazos, lo solicitar a el Jefe de Proyecto dentro de los 15 (quince)das corridos siguientes a la ocurrencia de dicho hecho, circunstancia u orden decambio; pasado dicho plazo el Contratista no podr invocar cobro alguno al respecto.

El Jefe de Proyecto dispondr de 15 (quince) das corridos a contar de la recepcinde la solicitud para responder por escrito dicha presentacin al Contratista. Si ladecisin del Jefe de Proyecto sobre su solicitud no le satisface, podr presentar elreclamo a la Subgerencia de Contratos Civiles y Sistemas, en el plazo de 10 (diez)das corridos contados desde la fecha de la notificacin de aquella decisin por partedel Jefe de Proyecto. En caso contrario, se considerar que ha renunciado a reclamary que ha aceptado la decisin del Jefe de Proyecto.

En esta misma oportunidad o en el plazo que el Jefe de Proyecto le otorgue,entregar toda la informacin necesaria para que sta conozca de manera completa y

definitiva los fundamentos y alcances del reclamo. Deber indicar las disposicionescontractuales en que se apoya, las circunstancias precisas que lo originan yacompaar la documentacin que acredite la veracidad y magnitud de lo reclamado.El Contratista no podr negar la entrega de los antecedentes adicionales que el Jefede Proyecto requiera para su anlisis, estudio y resolucin. Esta negativa de parte delContratista dejar nulo el reclamo.

El hecho que el Jefe de Proyecto no resuelva de inmediato un reclamo, no implicarsu aceptacin. Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Contratistaenviar al Jefe de Proyecto un informe diario de los recursos usados en las obras porlas que est reclamando, salvo que, por las caractersticas del reclamo, el Jefe deProyecto lo libere de esta obligacin. Asimismo, el Contratista informarmensualmente al Jefe de Proyecto sobre los reclamos que estn pendientes deresolucin. Si en este informe no incluye algn reclamo, significar que harenunciado a l.


25/42

B.A. - 25


28. MULTAS

Las faltas e incumplimientos del Contratista de sus obligaciones y responsabilidades

contractuales, sern multadas de acuerdo con lo que se defina en este artculo.La valorizacin de las multas, en el caso que sean referidas a un porcentaje sobre el montode la Orden de Trabajo correspondiente, se har sobre el valor neto sin incluir I.V.A. Paralas multas definidas como un valor fijo de Unidades de Fomento, estas correspondern amontos sin I.V.A. En cada caso, estas multas se pagarn en pesos de acuerdo al valor de laUnidad de Fomento vigente al da del pago efectivo.

El valor total acumulado de las multas no podr exceder del 15% (quince por ciento) delvalor acumulado de todas las rdenes de Trabajo contratadas, incluidas susmodificaciones. Si esto ocurre, Metro S.A. podr poner Trmino Anticipado al Contratoconforme a lo establecido en el Art. N 38 de las presentes Bases Administrativas.

- Multa por incumplimiento de las rdenes de la I.T.O.

El Contratista deber acatar las rdenes de la I.T.O. y dar cumplimiento cabal yoportuno a las Disposiciones Tcnicas y Administrativas del contrato. Si el Contratistano acatare las rdenes de la I.T.O. o no diere cumplimiento a alguna de susobligaciones, la I.T.O. le aplicar una multa diaria de 10 (diez) Unidades de Fomento,por cada incumplimiento y a partir del primer da de incumplimiento y hasta que stehaya sido corregido a satisfaccin de la I.T.O.

- Multa por atraso en la entrega de obra.

El atraso en el cumplimiento del plazo pactado para la ejecucin de cada una de lasOrdenes de Trabajo, a plena satisfaccin de METRO S.A., har incurrir al Contratistaen una multa diaria a favor de METRO S.A., de 10 (diez) Unidades de Fomento, porcada da de atraso en la entrega.

- Multa por incumplimiento de las medidas de seguridad.

El incumplimiento por parte del Contratista de las medidas de seguridad segn loestablecido en el Art. N 31 de las presentes Bases Administrativas, ser sancionado conuna multa, cuyo valor ascender a 1 (una) Unidad de Fomento, tanto por cadatransgresin a medidas de seguridad por parte de los trabajadores como por cadacondicin insegura, detectada por la I.T.O. Las multas generadas por este concepto,sern aplicables sin requerimiento previo u orden explicita por parte de la I.T.O. o deMETRO S.A., bastando la sola comunicacin escrita de la I.T.O. en el Libro de Obras.

- Multa por atraso en la entrega de Plizas de Seguros.

En caso que el Contratista incurra en atraso en la entrega de los certificados emitidospor la Compaa de Seguros y/o atraso en la entrega de las Plizas de Seguros, se leaplicar una multa diaria de 2 (dos) Unidades de Fomento, por cada da en que seexceda el plazo establecido.


26/42

B.A. - 26


Metro S.A. conforme a lo establecido en las Bases de Licitacin, se encuentra facultadopara cobrar las multas indicadas en ellas, por los montos y causales expresados, lo que haradministrativamente, sin necesidad de decisin judicial o arbitral previa.

Las multas aplicadas sern exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A., adems,para hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas decualquier otra suma que adeudare al Contratista, por cualquier motivo o concepto. Podrasimismo, a su slo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas, noautorizar nuevos estados de pago, cobrar la boleta de garanta de fiel cumplimiento delcontrato o ejercer cualquier otro derecho que legal o contractualmente le corresponda.

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garanta, el Contratista deber reemplazarla,dentro de los 10 das corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que laoriginal. La no constitucin oportuna de la garanta de reemplazo, facultar a Metro S.A. aponer trmino anticipado al contrato.

Slo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garanta cobrada, elexcedente ser devuelto por Metro S.A. al Contratista una vez recibida a su enteraconformidad la nueva garanta y en la medida que no concurran otras causales para sucobro.

29. PLAZOS

En cada Orden de Trabajo se definirn los Hitos y Plazos de ejecucin de las obrascorrespondientes. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo total del Contrato se fija en 365(trescientos sesenta y cinco) das corridos, a contar de la fecha de inicio establecida en lacarta de adjudicacin.

30. INSTALACION DE FAENAS

El Contratista deber considerar en sus propias dependencias reas y/o recintos destinadosa dar servicio a los trabajos encargados por el Mandante (oficinas para profesionalesofertados, bodegas, otros recintos o reas). El costo de estas reas y/o recintos, sumobiliario, alhajamiento, la mantencin, y los consumos correspondientes, deber estarincluido en el porcentaje de Gastos Generales declarado en la oferta del Contratista.

Si los trabajos encargados por el Mandante en una Orden de Trabajo particular requiereninstalaciones de faenas en el frente de trabajo, el Contratista valorizar estas instalaciones

de faenas en funcin de la mano de obra y los materiales necesarios para construirla, ycuando se requiera, desmantelarla y restituir el rea que ocupaba a su condicin original.Esta valorizacin se efectuar de acuerdo a lo establecido en el Art. N 25 de las presentesBases Administrativas y ser sometida a aprobacin del Mandante. El mobiliario yalhajamiento deber estar incluido en el porcentaje de Gastos Generales declarado en laoferta del Contratista. Los empalmes y consumos de servicios (energa elctrica, aguapotable, alcantarillado, otros), y el arriendo del sitio de estas instalaciones de faena, si nolos provee Metro S.A., se pagarn como adicionales, contra la presentacin de las boletasy/o facturas correspondientes.


27/42

B.A. - 27


Al trmino de las obras, el Contratista deber retirar todas las instalaciones, empalmes y lasealizacin implementada en los frentes de trabajo, dejando, tanto el espacio pblicocomo las reas proporcionadas por Metro S.A., totalmente restituidas a las condicionesoriginales del lugar. Los elementos tales como sealizacin, cierros y otros que defina la

Subgerencia de Contratos Civiles y Sistemas, debern ser trasladados a la bodega de MetroS.A. que el Jefe de Proyecto defina.

31. MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Contratista deber dar cumplimiento a la obligacin de higiene y seguridad prevista enel artculo 184 del Cdigo del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentariasrelativas al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, enespecial las previstas en la Ley N 16.744 y el artculo 3 del D.S. N 594, de 1999, delMinisterio de Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento de este contrato.Asimismo, el Contratista deber cumplir con el Reglamento para Empresas Contratistas deMetro S.A., (Anexado a las presentes Bases Administrativas) para evitar accidentes de supropio personal o de Metro S.A y/o prdidas de materiales. Adems, deber cumplir conlas recomendaciones que le haga el experto de su Empresa o el experto en Prevencin deRiesgos de Metro S.A. y el Administrador del Contrato, respecto de los trabajos que serealicen.

Metro S.A. podr vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas incluida la constitucin y funcionamiento del Comit Paritario de Higiene y Seguridad, siprocediere mediante un sistema de gestin de la seguridad y salud de los trabajadoresinvolucrados.

El Prevencionista del Contratista, deber emplear todo el tiempo que sea necesario en

funcin de los riesgos asociados al contrato y el nmero de trabajadores del contratista, elque destinar principalmente a verificar el cumplimiento del Programa de Prevencin deRiesgos e informar de los avances de ste a Metro S.A., en cada ocasin que visite algunode los centros de trabajo.

Todo el personal participante en las obras debe asistir a una Charla de Induccin, de (8)horas, impartida por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La realizacin de estaCharla de Induccin por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad que tiene elContratista de realizar a diario las Charlas Operacionales u otras actividades a cargo delIngeniero Administrador del Contrato, los Supervisores de Terreno y/o el ExpertoProfesional en Prevencin, para el control de los riesgos.

El Jefe de Proyecto o quien ste designe, adems del personal de Administracin deRiesgos de Metro S.A., estarn facultados para suspender la ejecucin del trabajo, cuandono se respeten las Normas de Prevencin de Riesgos de Metro S.A., poniendo en peligrolas personas o las instalaciones.

La suspensin por incumplimiento de las Normas de Prevencin de Riesgos y SeguridadIndustrial, no da derecho a reclamo y no significar un aumento en los plazos parciales nien el plazo final del Contrato, ni pago de indemnizacin de ninguna ndole a favor delContratista.


28/42

B.A. - 28


El Contratista estar obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde sedesempee su personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en ellugar.

32. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista ser el nico responsable en todo momento de la buena ejecucin de lostrabajos que se le encarguen, de la seguridad en los frentes de trabajo y de la estrictaobservancia de los procedimientos constructivos, debiendo cumplir fielmente loestablecido en las Ordenes de Trabajo correspondientes y las instrucciones que le impartala I.T.O. o el Jefe de Proyecto. Ser responsable adems, de acuerdo a las normas generalesde Derecho Civil, por todos los perjuicios que se deriven de la ejecucin del contrato, yasea en las obras propiamente tales, como tambin en las construcciones vecinas, serviciospblicos y/o privados y otros.

Sin perjuicio de las dems responsabilidades que emanan del presente contrato, elContratista ser responsable y estar obligado, a reparar, subsanar, compensar, indemnizar,efectuar toda accin correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daos,perjuicios, lesiones de muertes y prdidas de todo tipo que afecten a terceras personas ocosas y a las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de laejecucin del Contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de suresponsabilidad, de su personal y de sus subcontratistas.

El Contratista se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligacionestributarias, laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en el Contrato.

33.

DIRECCIN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTAEl Contratista deber mantener permanentemente un Supervisor de Terreno Responsablede los trabajos, el que deber ser un Tcnico calificado con 5 (cinco) aos de experienciaen obras civiles y de edificacin, con experiencia en la direccin y coordinacin detrabajos de envergadura y caractersticas tcnicas equivalentes, quien estar a cargo de lostrabajos y ser el representante del Contratista ante Metro.

Si Metro lo estima conveniente para una Orden de Trabajo en Particular, el Contratistadeber designar adems un Jefe de Terreno Responsable de los trabajos, l que deber serun Tcnico calificado con 5 (cinco) aos de experiencia en el cargo, en obras similares.

Para las Ordenes de Trabajo en general, el Contratista deber mantener un Profesional dePrevencin de Riesgos, al que se le exigir acreditar a lo menos 3 (tres) aos deexperiencia y certificacin Servicio de Salud, y que haya supervisado en terreno obras desimilares caractersticas y adems, debe tener experiencia en el manejo de problemticasambientales y resolucin de stas en obras y con conocimientos sobre la legislacinambiental y sus formas de cumplimiento, el cual debe atender el aspecto seguridad, desdeel momento en que se inicien los trabajos materia de la presente licitacin y mientras seestn ejecutando.

Previo al inicio de los trabajos, el contratista deber someter los profesionales propuestos


29/42

B.A. - 29


para desarrollar las funciones antes sealadas a aprobacin de Metro S.A.

Si durante el desarrollo de los trabajos la Subgerencia de Contratos Civiles y Sistemasconsidera que alguno de sus componentes no se ajusta a los requerimientos de la obra,podr a su sola decisin, solicitar su reemplazo, sin que ello signifique mayores costos paraMetro S.A.

34. INSPECCION TCNICA DE OBRAS

La Subgerencia de Contratos Civiles y Sistemas podr designar un profesional o grupo deprofesionales, ya sea de su planta permanente o asesores externos contratadosespecficamente para esta obra, que servir(n) de nexo entre ella y el Contratista, y queactuar(n) como Inspeccin Tcnica de Obras (I.T.O.) de los trabajos materia de estasBases, estando, por lo tanto, facultada para evaluar y certificar el avance y pago de losmismos o la calidad de su ejecucin, y establecer los estndares de calidad.

Ser obligacin del Contratista efectuar los trmites que se requieran, a fin de que los

organismos pblicos y/o privados pertinentes otorguen la inspeccin o supervisin quecorresponda, debiendo entregar al Mandante copia de la correspondencia que se dirija astos solicitando esa inspeccin y resoluciones que estos organismos emitan.

El Contratista ejecutar y mantendr las obras de acuerdo con los trminos del contrato asatisfaccin de la I.T.O. y deber atenerse a las rdenes e instrucciones de sta sobrecualquier materia, que aunque no sea mencionada en el contrato est relacionada con lasobras.

Libro de Obra.

Todas las comunicaciones entre el Contratista y la I.T.O. sern en general efectuadas en el

Libro de Obras. En casos particulares, se podrn hacer por carta si as se estima msapropiado. En este ltimo caso, se deber hacer la referencia correspondiente en el Librode Obras.

Una vez iniciado el Contrato, la I.T.O. enviar una carta al Contratista en la cual se fijarnlas normas que regirn las comunicaciones oficiales entre el Contratista y la I.T.O.,estableciendo lugares, horarios y calendarios para la recepcin y envo de lacorrespondencia, as como el nmero de ejemplares necesarios.

Todos los aspectos del contrato, sean stos administrativos o tcnicos que merezcan duda oaclaracin para el Contratista y toda peticin, reclamo y observacin de ste, deber serdirigida por escrito a la I.T.O.

El Libro de Obras ser foliado y cada folio constar de 3 (tres) hojas:- Un original que retirar la I.T.O.;- Una copia que retirar el Contratista; y- Una copia que permanecer en el Libro de Obras.

Atribuciones de la I.T.O.

La I.T.O. ser la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos ycondiciones establecidas en el Contrato.


30/42

B.A. - 30


a) Ordenes de la I.T.O.

El Contratista deber someterse a las rdenes e instrucciones de la I.T.O., rdenes quese impartirn siempre por escrito y conforme a los trminos y condiciones delcontrato.

b) Incumplimiento de las rdenes de la I.T.O.

El incumplimiento injustificado de cada orden por el Contratista, ser sancionado conla multa establecida en el Art. N 28 de las presentes Bases Administrativas.

La multa se aplicar desde el primer da de incumplimiento, despus de vencido elplazo dado por la I.T.O. para el cumplimiento de la orden.

Sin perjuicio de la aplicacin de la multa, si durante el transcurso del contrato, elContratista no diera cumplimiento a alguna obligacin que emane de ste, la I.T.O.podr retener la cancelacin de los Estados de Pago hasta que el Contratista hayacorregido la situacin de incumplimiento.

c) Rechazo de obras y/o materiales.

El Contratista tiene la obligacin de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazarlos materiales e insumos que no sean aceptados por la I.T.O.

La I.T.O. podr ordenar el retiro fuera de la zona de las faenas, de los materiales quesean rechazados por su mala calidad.

d) Paralizacin de Faenas.

La I.T.O. estar facultada para detener una faena en cualquier momento de sudesarrollo, si considera que el Contratista no est ejecutando las obras de acuerdo a loespecificado o mantiene insuficiente o inadecuados recursos materiales, de personaly/o de supervisin o no est empleando mtodos de trabajo adecuados.

La detencin de una faena por las razones enumeradas, no dar derecho al Contratistaa reclamo o peticin alguna de indemnizacin o aumento de plazo o de precio.

35. CALENDARIO DE TRABAJO

En cada Orden de Trabajo (O.T.), el Mandante definir los lugares, das y horarios detrabajo.El Contratista deber respetar el Cdigo del Trabajo (Leyes Laborales) y las OrdenanzasMunicipales al respecto.

36. SEGUROS

El Contratista ser responsable y estar obligado, a reparar, subsanar, compensar,indemnizar, efectuar toda accin correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debidoa daos, perjuicios, lesiones, muertes y prdidas de todo tipo que afecten a terceraspersonas o cosas y a las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivode la ejecucin de las presentes obras a causa de negligencias, acciones y omisiones de suresponsabilidad, de su personal, de sus subcontratistas, de terceros que acten en surepresentacin o del personal de cualquiera de ellos.


31/42

B.A. - 31


Con el objeto de cubrir estos riesgos y de asegurar la correspondiente indemnizacin a losafectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si las hubiere, el Contratista deberentregar dentro de los 15 (quince) das corridos siguientes a la fecha de Adjudicacin de laPropuesta, y mantener vigente durante todo el desarrollo de las obras, hasta 60 (sesenta)das corridos despus de finalizado el plazo contractual, los seguros que se sealan a

continuacin:- De Responsabilidad Civil.- De Accidentes o Lesiones a Trabajadores.

El seguro de Responsabilidad Civil ser tomado por el Contratista estableciendo comonico beneficiario a la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., y podr contratarsecon deducibles. En todo caso, las condiciones de las distintas plizas de seguro deberncontar con la aprobacin de Metro S.A., sin que esta aprobacin exima al Contratista de suresponsabilidad.

Los montos correspondientes a los deducibles debern ser cubiertos por el Contratistamediante una boleta de garanta bancaria, incondicional e irrevocable, pagadera a la vista, asu sola presentacin, extendida a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros MetroS.A., con un plazo de vigencia equivalente al plazo del contrato incrementado en 60(sesenta) das corridos. En el caso de que ocurrido un siniestro, Metro S.A. haga uso deesta boleta, el Contratista deber reemplazarla por otra de iguales caractersticas, de talforma que los montos asegurados en cualquier momento correspondan a los solicitados enlas presentes Bases Administrativas.

El Contratista deber presentar a la I.T.O., cada vez que sta lo requiera, las plizas deseguro actualizadas y los recibos de pago de las primas al da.

Si el Contratista dejase de contratar o mantener en vigencia los seguros estipulados en el

contrato, o cualquier otro seguro que le pueda ser exigido de acuerdo a ste, Metro S.A.podr, sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer, contratar,mantener en vigencia o recontratar dichos seguros, pagar las primas y deducir en cualquiermomento las sumas desembolsadas debidamente reajustadas, de cualquier pago que debahacer al Contratista. Si Metro S.A. no realizare estas actuaciones, no incurrir enresponsabilidad alguna por estos hechos.

- Seguro de Responsabilidad Civil.

El Contratista deber contratar y mantener vigente de acuerdo con los trminos yaexpuestos, un seguro de Responsabilidad Civil Cruzada y daos a vehculos, por un valorde 1.000 Unidades de Fomento, que ampare cualquier dao que se cause a terceraspersonas o a sus bienes, entendiendo por tales a personas ajenas a la obra o dependientesde ella, como consecuencia de las acciones derivadas de la ejecucin del contrato, seanellos originados por el Contratista o por cualquier dependiente de l, y ya sea que se tratede daos causados por personas, mquinas, herramientas o elementos que de l dependan ypor causas voluntarias, involuntarias, fortuitas o accidentales.


32/42

B.A. - 32


- Seguro de Accidentes o Lesiones a Trabajadores. (Mutualidad)

El Contratista ser cotizante de alguna Mutualidad de Seguridad chilena y certificar quetodo el personal que empleara para la ejecucin de esta obra se encuentra cubierto por estaentidad.

El Contratista deber mantener un seguro contra riesgos de accidentes del trabajo yenfermedades profesionales que cubra a todo su personal emplead

Documents

Bases Adm Trabajos Esp y O Menores - Licit II - Rev1(Ool)v1 (2)