BASES DE LICITACIN OBRA 7 DE JUL 09

Licitacin Pblica Nacional No. LO-009000997-N63-2014Obra PU Mecanismo de Evaluacin por Puntos

FORMA E-2

CONVOCATORIA A LA LICITACIN PBLICA NACIONAL QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIN DE OBRA PBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACIN POR PUNTOS

DATOS GENERALES1.- CONVOCANTE: SECRETARA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

DIRECCIN GENERAL DE CARRETERAS

Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo a, 18 de marzo del 2014.

2.- CONVOCATORIA A LA LICITACIN PBLICA NACIONAL NMERO: LO-009000997-N63-2014, su obtencin ser gratuita.

3.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIN: Construccin de trabajos faltantes del km 10+000 al km 12+000, mediante la construccin de terraceras, obras de drenaje, pavimentacin, obras complementarias, obra inducida y sealamiento, de la carretera Cd. Sahagn Calpulalpan en el Estado de HidalgoFECHA DE PUBLICACIN

EN COMPRANETFECHA JUNTA DE ACLARACIONESFECHA VISITA DE OBRAFECHA PRESENTACIN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

18-marzo-201425-marzo-201412:00 horas24-marzo-201409:00 horas02-abril-201412:00 horas

4.- La informacin necesaria para que los licitantes integren sus propuestas tcnica y econmica, que no est en el Sistema CompraNet, estar a disposicin de los interesados en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en la Boulevard Luis Donaldo Colosio 3702 kilmetro 12 Ex Hacienda de Coscotitln Pachuca, Hgo. C.P. 42080, de lunes a viernes en das hbiles de las 10:00 a las 14:30 horas, a partir de la publicacin de la convocatoria en el Sistema CompraNet, y hasta el sexto da previo al de la presentacin y apertura de proposiciones, y es la siguiente:

NO APLICA PARA ESTA LICITACIN ________________________________________________________________________Bases a las que se sujetar la Licitacin Pblica Nacional nmero LO-009000997-N63-2014, relativa a: Construccin de trabajos faltantes del km 10+000 al km 12+000, mediante la construccin de terraceras, obras de drenaje, pavimentacin, obras complementarias, obra inducida y sealamiento, de la carretera Cd. Sahagn Calpulalpan en el Estado de HidalgoSe entender por:

LA LEY.- La Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. EL REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.LA SECRETARA.- La Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. LA CONVOCATORIA.- Documento en el que se establecen las bases en que se desarrollar el procedimiento de contratacin y que describe los requisitos de participacin.LA LICITACIN.- Procedimiento de contratacin para la adjudicacin de las obras pblicas y los servicios relacionados con las mismas.

EL LICITANTE.- La persona que participe en cualquier procedimiento de licitacin pblica, o bien de invitacin a cuando menos tres personas.LA CONVOCANTE.- La Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de contratacin.

EL CONTRATISTA.- La persona que celebre contratos de obras pblicas o servicios relacionados con las mismas.LA DEPENDENCIA.- La Secretara de Comunicaciones y Transportes.COMPRANET.- Sistema electrnico de informacin pblica gubernamental sobre obras pblicas y servicios relacionados con las mismas, a cargo de la Secretara de la Funcin Pblica, en adelante LA SFP. Dicho Sistema es de consulta gratuita y constituye un medio por el cual se desarrolla el procedimiento de contratacin.PROYECTO ARQUITECTNICO.- El que define la forma, estilo, distribucin y el diseo funcional de una obra.PROYECTO EJECUTIVO.- El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectnico y de ingeniera de una obra, el catlogo de conceptos, as como las descripciones e informacin suficientes para que esta se pueda llevar a cabo.PROYECTO DE INGENIERA.- El que comprende los planos constructivos, memorias de clculo y descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, as como plantas, alzados, secciones y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, elctrica, mecnica o de cualquier otra especialidad.

MIPYMES.- Las Micro, Pequeas y Medianas Empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequea y Mediana Empresa.PRESUPUESTO AUTORIZADO.- El que LA SECRETARA comunica a LA DEPENDENCIA en el calendario de gasto correspondiente, en trminos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.SOBRE CERRADO: Cualquier medio que contenga la proposicin de EL LICITANTE, cuyo contenido slo puede ser conocido en el acto de presentacin y apertura de proposiciones en trminos de LA LEY.EL SUPERINTENDENTE: El representante de EL CONTRATISTA ante LA DEPENDENCIA para cumplir con los trminos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucin de los trabajos.DOCUMENTACIN DISTINTA A LA PROPOSICIN

PRIMERA.- En esta licitacin solo se aceptar la participacin de personas fsicas o morales de nacionalidad mexicana.

EL LICITANTE deber presentar los siguientes documentos:

I.- Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana. FORMATO 01II.- Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artculos 51 y 78 de LA LEY. FORMATO 02III.- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que, en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e informacin verdicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, as como que consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en trminos de lo establecido en los artculos 31, fraccin XV y 51, fraccin VII, segundo prrafo de LA LEY. FORMATO 03IV.- Declaracin de integridad mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que por s mismo o a travs de interpsita persona, se abstendr de adoptar conductas para que los servidores pblicos de LA DEPENDENCIA convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratacin y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones ms ventajosas, con relacin a los dems participantes. FORMATO 04V.- Escrito en el que manifieste el domicilio, donde ste recibir toda clase de notificaciones que resulten, en su caso, de los contratos y convenios que celebren de conformidad con LA LEY y EL REGLAMENTO, mientras no se seale un domicilio distinto en la forma establecida por LA CONVOCANTE, el as manifestado se tendr como domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones. FORMATO LIBRELas notificaciones a LOS LICITANTES respecto de los actos del procedimiento de contratacin se realizarn a travs de COMPRANET.

Asimismo, en el caso de contar con correo electrnico, deber proporcionar a LA CONVOCANTE dicha direccin.VI.- Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por s o por su representada, mismo que contendr lo siguiente: FORMATO LIBREa).- De EL LICITANTE:

Registr Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, as como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratndose de personas morales, adems se sealar la descripcin del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras pblicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredite la existencia legal de las personas morales, as como el nombre de los socios.

b).- Del representante legal de EL LICITANTE: Datos de las escrituras pblicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representacin y su identificacin oficial.VII.- Previo a la firma del contrato, EL LICITANTE a quien se le haya adjudicado el mismo deber presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos siguientes:a).-Tratndose de persona moral:

1.- Testimonio de la escritura pblica en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.2.- Acta constitutiva de la empresa, sus reformas y modificaciones, debidamente inscritas en el Registro Pblico correspondiente.3.- Cdula de identificacin fiscal.

4.- Poderes notariales de los representantes legales para actos de administracin (debidamente inscritos en el Registro Pblico correspondiente).5.- Identificacin oficial de los representantes legales.6.- En su caso, convenio privado de las personas agrupadas.b).-Tratndose de persona fsica:

1.- Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalizacin respectiva, expedida por la autoridad competente, as como la documentacin con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.2.- Cdula de identificacin fiscal.Estos documentos servirn para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios.Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos, etc., va transferencia electrnica, deber presentar fotocopia de: Registro Federal de Contribuyentes; constancia del domicilio fiscal; constancia de la institucin financiera sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el nmero de cuenta con 11 posiciones, as como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones.

VIII.-Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposicin, debern acreditar en forma individual los requisitos sealados anteriormente, adems de entregar una copia del convenio a que se refiere el artculo 47 de EL REGLAMENTO. La presentacin de los documentos de los integrantes de la agrupacin y la del convenio deber hacerse por el representante comn. 1.- Para los casos en que dos o ms interesados se agrupen para presentar una sola proposicin, las personas que integran la agrupacin debern celebrar en los trminos de la legislacin aplicable el convenio de proposicin conjunta, en el que se establecern con precisin los aspectos siguientes:a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, sealando, en su caso, los datos de los instrumentos pblicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones as como el nombre de los socios que aparezcan en stas.

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas sealando, en su caso, los datos de las escrituras pblicas con las que acrediten las facultades de representacin.

c) Designacin de un representante comn, otorgndole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la proposicin y con el procedimiento de licitacin pblica.

d) Descripcin de las partes objeto del contrato que corresponder cumplir a cada persona integrante, as como la manera en que se exigir el cumplimiento de las obligaciones.

e) Estipulacin expresa de que cada uno de los firmantes quedar obligado junto con los dems integrantes en forma solidaria, para efectos del procedimiento de contratacin y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

En el acto de presentacin y apertura de proposiciones el representante comn de la agrupacin deber sealar que la proposicin se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia esta fraccin se incluir en los documentos de la proposicin tcnica.

En este supuesto la proposicin deber ser firmada autgrafamente por el representante comn que para este acto haya sido designado por el grupo de personas, o bien, en caso de que sea enviada electrnicamente por los medios de identificacin electrnica autorizados por LA SFP. PROCESO DE LICITACIN

SEGUNDA.- La junta de aclaraciones de LA CONVOCATORIA se llevar a cabo el da 25 de marzo del 2014 a las 12:00 horas, sita en la sala de juntas de la Subdireccin de Obras del Centro SCT Hidalgo en: Boulevard Luis Donaldo Colosio 3702 kilmetro 12 Ex Hacienda de Coscotitln Pachuca, Hgo. C.P. 42080. Se levantar el acta de la(s) junta(s) de aclaraciones la cual ser firmada por LOS LICITANTES que hubieren asistido, sin que la falta de la firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, de la cual se entregar copia a dichos asistentes. Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en LA CONVOCATORIA, debern presentar un escrito en el que expresen su inters en participar en LA LICITACIN, por si o en representacin de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante conforme a lo previsto en la fraccin VI del artculo 61 de EL REGLAMENTO. Las personas que hayan presentado el escrito anteriormente citado, sern consideradas LICITANTES y tendrn derecho a formular solicitudes de aclaracin, dudas o cuestionamientos en relacin con LA CONVOCATORIA.En el caso de que dos o ms personas se agrupen para presentar una proposicin, cualquiera de los integrantes de la agrupacin podr presentar el escrito mediante el cual manifieste su inters en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratacin. Si el escrito sealado en prrafo anterior no se presenta, se permitir el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en calidad de observador, en trminos del penltimo prrafo del artculo 27 de LA LEY.

Las solicitudes de aclaracin, a eleccin de EL LICITANTE, podrn entregarse personalmente en la(s) junta(s) de aclaraciones en el domicilio sealado por LA CONVOCANTE en LA CONVOCATORIA para llevar a cabo dicho evento, o bien en caso de que LA CONVOCATORIA sea electrnica, enviarse a travs de COMPRANET a ms tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta; acompaadas del escrito sealado en el prrafo anterior.Las solicitudes de aclaracin que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, despus del plazo previsto para su envo a travs de COMPRANET en caso de que LA CONVOCATORIA se electrnica, no sern contestadas por LA CONVOCANTE por resultar extemporneas y se integrarn al expediente respectivo. En dicho supuesto, si el servidor pblico que presida la junta de aclaraciones considera necesario citar a una ulterior junta, LA CONVOCANTE tomar en cuenta dichas solicitudes para responderlas.

Para efectos de agilizar la contestacin de las solicitudes de aclaracin que se formulen, ya sea por COMPRANET en caso de que LA CONVOCATORIA electrnica o de manera personal, EL LICITANTE deber utilizar el FORMATO JA, de no utilizarlo LA CONVOCANTE podr desechar las solicitudes de aclaracin.La asistencia de los interesados a la(s) junta(s) de aclaraciones es optativa. Cualquier modificacin en LA CONVOCATORIA, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formar parte de la misma y deber ser considerada por LOS LICITANTES en la elaboracin de su proposicin.

Al finalizar el acto se fijar un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en: Boulevard Luis Donaldo Colosio 3702 kilmetro 12 Ex Hacienda de Coscotitln Pachuca, Hgo. C.P. 42080, el acta estar visible del da 25 al 31 de marzo de 2014.Asimismo, LA CONVOCANTE difundir un ejemplar de dicha acta en COMPRANET, para efectos de su notificacin a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituir a la notificacin personal.

REVISIN PRELIMINAR A fin de facilitar el presente procedimiento de contratacin LA DEPENDENCIA, a solicitud de EL LICITANTE, efectuar una revisin preliminar respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, as como de la documentacin distinta a la propuesta tcnica y econmica de acuerdo con lo establecido al respecto en EL REGLAMENTO de LA LEY.Para efectos de lo anterior, los interesados debern presentar en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en: Boulevard Luis Donaldo Colosio 3702 kilmetro 12 Ex Hacienda de Coscotitln Pachuca, Hgo. C.P. 42080 y en horario de 10:00 a 14:30 en das hbiles, solicitud de la revisin preliminar que requieran. Dicha revisin podr efectuarse hasta el sexto da hbil previo a la fecha de presentacin y apertura de proposiciones establecida en LA CONVOCATORIA.

REGISTRO NICO DE CONTRATISTAS

Conforme a lo previsto en los artculos 74 Bis de LA LEY y 43, cuarto prrafo de EL REGLAMENTO, LA SFP a travs de COMPRANET contar, en los trminos de EL REGLAMENTO, con un registro nico de contratistas, el cual los clasificar de acuerdo a la informacin que proporcionen, entre otros aspectos, por su actividad; datos generales; nacionalidad; experiencia; capacidad tcnica, econmica y financiera, e historial respecto de contratos celebrados con los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del artculo 1 de LA LEY y de su cumplimiento en tiempo y en monto.Este registro ser permanente y estar a disposicin de cualquier interesado, salvo en aquellos casos que se trate de informacin de naturaleza reservada, en los trminos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental.

Dicho registro tendr nicamente efectos declarativos respecto de la inscripcin de contratistas, sin que d lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones.

En trminos de lo establecido en el artculo 43 de EL REGLAMENTO, el registro nico de contratistas se integrar con la informacin que proporcionen los contratistas, as como con aqulla que incorporen los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del artculo 1 de LA LEY, derivada de los procedimientos de contratacin que lleven a cabo conforme a LA LEY.

Los contratistas solicitarn su inscripcin en el registro nico de contratistas a LA DEPENDENCIA, la cual, previa validacin de la informacin presentada por EL CONTRATISTA a travs de la documentacin respectiva que proporcione, llevarn a cabo la inscripcin correspondiente. LA DEPENDENCIA podr inscribir en dicho registro a los contratistas cuando advierta que stos no se encuentran inscritos; asimismo, LA SFP podr incluir en el citado registro la informacin con la que cuente y que sea materia del mismo.

La informacin contenida en el registro nico de contratistas tiene como propsito, entre otros, facilitar los procedimientos de contratacin de LA DEPENDENCIA, sin perjuicio de la presentacin de los documentos que se requieran en cualquier procedimiento de contratacin, en trminos de LA LEY, de EL REGLAMENTO y dems disposiciones aplicables.El registro nico de contratistas ser diseado y administrado por LA SFP y contendr cuando menos lo establecido en el artculo 43 de EL REGLAMENTO.De igual forma, se les comunica a LOS LICITANTES que en ningn caso se les impedir el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que LOS LICITANTES interesados podrn presentar sus proposiciones directamente en el acto de presentacin y apertura de las mismas.

PRESENTACIN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Cualquier persona podr asistir a los diferentes actos del procedimiento de la licitacin en calidad de observador, siendo requisito registrar previamente su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. Los LICITANTES podrn presentar sus proposiciones por escrito durante el acto de presentacin y apertura de proposiciones, en el lugar, fecha y hora que seale LA CONVOCATORIA, por medios electrnicos, conforme a las disposiciones administrativas que emita LA SFP, o bien, a travs del servicio postal o mensajera. En caso de que LOS LICITANTES opten por el uso de medios electrnicos para el envo de sus proposiciones, ello no limita que participen en los diferentes actos derivados de la licitacin. I).-PRESENTACIN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

La presentacin y apertura de proposiciones ser el da 02 de abril de 2014 a las 12:00 horas, sita en la sala de juntas de la Subdireccin de Obras del Centro SCT Hidalgo en: Boulevard Luis Donaldo Colosio 3702 kilmetro 12 Ex Hacienda de Coscotitln Pachuca, Hgo. C.P. 42080, en presencia de los interesados que asistan al acto y, en su caso, del representante de LA SFP. LOS LICITANTES debern entregar el sobre que contenga la proposicin en la forma y medio(s) que prev esta convocatoria, completamente cerrado y claramente identificado en su parte exterior que contenga la propuesta tcnica y la propuesta econmica, integradas en la forma que prev la BASE DCIMA TERCERA. La documentacin distinta a dichas proposiciones podr entregarse dentro o fuera de dicho sobre a eleccin de EL LICITANTE. Se proceder a la apertura de las proposiciones haciendo constar la documentacin presentada por LOS LICITANTES, sin entrar a su anlisis tcnico, legal o administrativo; la documentacin se recibir para su posterior evaluacin, por lo que no se desechar ninguna de las propuestas recibidas en este acto.A partir de la hora sealada para el inicio del acto de presentacin y apertura de proposiciones, no se permitir el acceso a ningn licitante ni observador, o servidor pblico ajeno al acto.

La presentacin de proposiciones por parte de LOS LICITANTES deber ser completa, uniforme y ordenada, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por LA CONVOCANTE. En caso de que EL LICITANTE presente otros formatos, stos debern cumplir con cada uno de los elementos requeridos por LA CONVOCANTE.La proposicin deber ser firmada autgrafamente por la persona facultada para ello, cuando menos en la ltima hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma. Ser causal de descalificacin si no se firma autgrafamente en cada una de sus hojas, el catlogo de conceptos o presupuesto de obra FORMA E-7, los programas solicitados y los documentos as requeridos en la presente CONVOCATORIA. En las proposiciones enviadas a travs de medios remotos de comunicacin electrnica, en sustitucin de la firma autgrafa, se emplearn los medios de identificacin electrnica que establezca LA SFP.Cada uno de los documentos que integren la proposicin y aqullos distintos a sta, debern estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se debern numerar de manera individual las propuestas tcnica y econmica, as como el resto de los documentos que entregue EL LICITANTE.

La documentacin que deber ser firmada por EL LICITANTE en cada hoja es, EL CATLOGO DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO DE OBRA FORMA E-7, Carta Proposicin FORMATO 07, LOS PROGRAMAS SOLICITADOS EN LA BASE DCIMA TERCERA DE ESTA CONVOCATORIA, as como, EL LICITANTE a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a su formalizacin, deber firmar la totalidad de la documentacin que integre su proposicin.

LOS LICITANTES que hayan asistido elegirn a uno de ellos para que, en forma conjunta con el servidor pblico designado por LA DEPENDENCIA para presidir el acto, rubricarn EL CATLOGO DE CONCEPTOS FORMA E-7, y el servidor pblico dar lectura al importe total de cada una de las proposiciones presentadas.EL LICITANTE presentar al inicio de los documentos que contenga su proposicin la relacin cuantitativa de la documentacin que presenta en su proposicin FORMATO RCD.LOS LICITANTES slo podrn presentar una sola proposicin en cada procedimiento de contratacin. Iniciado el acto de presentacin y apertura de proposiciones en la fecha, hora y lugar previsto en LA CONVOCATORIA, las ya presentadas no podrn ser retiradas o dejarse sin efecto por LOS LICITANTES y se considerarn vigentes dentro del procedimiento hasta la conclusin del mismo.Se levantar el acta conforme a lo previsto en los artculos 37 de LA LEY, as como 62 de EL REGLAMENTO, en la que se har constar el importe total de cada proposicin; el acta se firmar por los asistentes, la falta de firma de algn licitante no invalidar su contenido y efectos. Se sealar en el acta el lugar, fecha y hora en que se dar a conocer el fallo de la licitacin y se proporcionar copia de la misma a los asistentes. Al finalizar el acto se fijar un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en Boulevard Luis Donaldo Colosio 3702 kilmetro 12 Ex Hacienda de Coscotitln Pachuca, Hgo. C.P. 42080., el acta estar visible del da 02 al da 10 de abril de 2014.

Asimismo, LA CONVOCANTE difundir un ejemplar de dicha acta en COMPRANET para efectos de su notificacin a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituir a la notificacin personal.

II).-FALLOEn el lugar, da y hora sealados en el acta de presentacin y apertura de proposiciones, se dar a conocer el fallo, en presencia de LOS LICITANTES que hubieren presentado proposiciones y que libremente asistan al acto entregndose copia del mismo, y se levantar el acta respectiva, en los trminos de los artculos 39 de LA LEY y 68 de EL REGLAMENTO, el acta se firmar por los asistentes, la falta de firma de algn licitante no invalidar su contenido y efectos, en la que se har constar en su caso, el nombre de EL LICITANTE ganador como adjudicatario del contrato y monto total de su proposicin o la declaracin de que la licitacin ha quedado desierta, sealando en el fallo las razones que lo motivaron. Se proporcionar copia del acta a los asistentes, dicha acta surte los efectos de notificacin en forma para el adjudicatario.

Al finalizar el acto se fijar un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en Boulevard Luis Donaldo Colosio 3702 kilmetro 12 Ex Hacienda de Coscotitln Pachuca, Hgo. C.P. 42080, el acta estar visible del da hasta 6 (seis) despus de la fecha de realizacin de este acto.Asimismo, LA CONVOCANTE, difundir un ejemplar de dicha acta en COMPRANET para efectos de notificacin a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituir a la notificacin personal. Adicionalmente a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto se les enviar por correo electrnico un aviso informndoles que el acta de fallo se encuentra a su disposicin en COMPRANET. En caso de que EL LICITANTE no haya proporcionado una direccin de correo electrnico, LA CONVOCANTE quedar eximida de la obligacin de realizar el aviso anteriormente referido.Conforme a lo establecido en el artculo 74 de LA LEY, las proposiciones desechadas durante la licitacin podrn ser devueltas a LOS LICITANTES que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta das naturales contados a partir de la fecha en que se de a conocer el fallo de la licitacin, salvo que exista alguna inconformidad en trmite, en cuyo caso LA DEPENDENCIA las conservar hasta la total conclusin de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos trminos LA CONVOCANTE podr, a solicitud de EL LICITANTE el cual tendr un plazo de hasta treinta das naturales contados a partir de la conclusin de los trminos sealados para requerir su devolucin, de no ser as LA CONVOCANTE podr proceder a su destruccin, conforme a lo previsto en el ltimo prrafo del artculo 264 de EL REGLAMENTO. El adjudicatario quedar obligado a firmar el contrato en las oficinas del Departamento de Contratos y Estimaciones de LA CONVOCANTE, ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio 3702 kilmetro 12 Ex Hacienda de Coscotitln Pachuca, Hgo. C.P. 42080, en la fecha y hora indicada en el acta del fallo, previa entrega de la garanta de cumplimiento por el veinte por ciento (20 %) del monto del contrato, y de ser el caso, por el cien por ciento (100%) del monto de los anticipos, en trminos de los artculos 48 fracciones I y II de LA LEY y 91 de EL REGLAMENTO.Esta CONVOCATORIA conforme a lo establecido en el primer prrafo del artculo 90 de EL REGLAMENTO, no tiene prevista la reduccin del porcentaje de la garanta de cumplimiento a la que se refiere el prrafo anterior.En caso de que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha, hora y lugar previsto en el fallo y en defecto de tal previsin, dentro del plazo de quince das naturales siguientes al de la notificacin del fallo, se informar a LA SFP para que sta dentro del mbito de su competencia determine lo conducente, de acuerdo a lo establecido en los artculos 77 y 78 de LA LEY, y LA DEPENDENCIA podr adjudicar el contrato a EL LICITANTE que haya presentado la siguiente proposicin solvente que le siga en calificacin y as sucesivamente en caso de que este ltimo no acepte la adjudicacin, siempre y cuando la diferencia en precio con respecto a la proposicin que inicialmente haya resultado ganadora, no sea superior de diez por ciento (10%), en trminos de los artculos 47 de LA LEY y 74, fraccin V de EL REGLAMENTO.

IDIOMA Y MONEDA

TERCERA.- El idioma en que se presentarn las proposiciones ser el espaol y la moneda en que se cotizarn ser el peso mexicano.

ADJUDICACIN DEL CONTRATOCUARTA.- Conforme a lo establecido en los artculos 38 de LA LEY y 63, fraccin II de EL REGLAMENTO, LA CONVOCANTE, para determinar la solvencia de las proposiciones recibidas para su revisin detallada y evaluacin, verificar que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en LA CONVOCATORIA y aplicar el mecanismo de puntos, conforme a lo establecido en el MTODO DE EVALUACIN DE PROPUESTAS POR EL MECANISMO DE PUNTOS FORMA MVP 01 y la MATRIZ BASE DE PUNTOS FORMA 01 que forman parte de esta CONVOCATORIA a la licitacin; los cuales contienen la calificacin numrica que puede alcanzarse en los rubros y subrubros de las propuestas tcnica y econmica que integran la proposicin de cada uno de LOS LICITANTES y la forma en que se deber acreditar el cumplimiento de cada uno de los rubros y subrubros motivo de evaluacin para obtener la puntuacin indicada en cada uno de ellos, conforme a lo previsto en los lineamientos emitidos por LA SFP.

El LICITANTE deber obtener en su propuesta tcnica un mnimo de 37.5 puntos para que sea objeto de evaluacin su propuesta econmica, conforme a lo establecido en el primer prrafo de la fraccin II del artculo 63 de EL REGLAMENTO y en los lineamientos emitidos por LA SFP.LA CONVOCANTE en la aplicacin de este Sistema de Evaluacin de Propuestas por el Mecanismo de Puntos, podr por economa procesal, solo evaluar aquellas propuestas elegibles que, una vez determinada la proposicin que econmicamente obtenga el mayor puntaje y sea solvente tcnicamente, por haber obtenido los puntos mnimos requeridos en LA CONVOCATORIA; puedan numricamente alcanzar o superar el puntaje obtenido por esta, lo cual se indicara en el fallo correspondiente. Lo anterior en base a la consulta y respuesta emitida por la SFP en el decimo prrafo del oficio No. UNCP/309/NC/0.-1077/2010 de fecha 8 de diciembre de 2010.Una vez hecha la evaluacin de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicar, en su caso, de entre LOS LICITANTES, a aqul cuya proposicin resulte solvente porque rene, conforme a los criterios de evaluacin establecidos en LA CONVOCATORIA, las condiciones legales, tcnicas y econmicas requeridas por LA CONVOCANTE, obtenga el mayor puntaje y garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas. En caso de empate entre los LICITANTES cuyas proposiciones resulten solventes y hayan obtenido igual puntaje, ste se resolver en trminos del penltimo prrafo del artculo 38 de LA LEY. Si no fuere factible resolver el empate en los trminos del citado artculo, la adjudicacin del contrato se efectuar en favor de EL LICITANTE que resulte ganador en un sorteo manual por insaculacin que realizar la CONVOCANTE en el propio acto de fallo, el cual consistir en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada LICITANTE empatado, de la que se extraer en primer lugar el boleto de EL LICITANTE ganador y, posteriormente, los dems boletos de LOS LICITANTES que resultaron empatados, con lo que se determinarn los subsecuentes lugares que ocuparn tales proposiciones.

En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta pblica, el sorteo por insaculacin se llevar a cabo previa invitacin por escrito que realizar LA CONVOCANTE, a un representante del rgano Interno de Control, en adelante OIC y al Testigo Social cuando ste participe en el procedimiento de licitacin, levantndose el acta que firmarn los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o la falta de firma en el acta respectiva de los LICITANTES e invitados, invalide el acto.Las condiciones contenidas en LA CONVOCATORIA y en las proposiciones presentadas por LOS LICITANTES no podrn ser negociadas, sin perjuicio de que LA CONVOCANTE pueda solicitar a LOS LICITANTES aclaraciones o informacin adicional para realizar la correcta evaluacin de las proposiciones, siempre y cuando no implique alteracin alguna a la parte tcnica o econmica de la proposicin, en su caso, la comunicacin se realizar de la forma siguiente:

a).- Escrito dirigido a EL LICITANTE, el cual se notificar en el domicilio que este haya sealado o bien, a travs de COMPRANET, caso en el que LA CONVOCANTE enviar un aviso a EL LICITANTE en la direccin de correo electrnico que haya proporcionado en su proposicin, informndole que existe un requerimiento en dicho Sistema. Lo cual se har constar en el acta de fallo.

b).- A partir de la recepcin del escrito, EL LICITANTE contar con un plazo de 3 das hbiles para hacer las aclaraciones o entregar los documentos o informacin solicitada por LA CONVOCANTE y deber ser entregada, en su caso, en horas y das hbiles. En caso de que EL LICITANTE no atienda, en el tiempo establecido, el requerimiento efectuado, o bien, la informacin que proporcione no aclare la duda o motivo de la solicitud, LA CONVOCANTE realizar la evaluacin con la documentacin originalmente entregada en su proposicin.

c).- LA CONVOCANTE difundir en COMPRANET las respuestas de EL LICITANTE, el mismo da en que sean recibidas. EXPERIENCIA Y CAPACIDAD

QUINTA.- El LICITANTE deber demostrar su experiencia, capacidad tcnica y capacidad financiera mediante:

DEFINICIONES

a).- Carretera.- Camino que se construye con especificaciones adecuadas para el trnsito de vehculos automotores.

b).- Carretera Nueva (CCN).- Son aquellas obras de infraestructura carretera en Camino de trazo nuevo que se construye de; terraceras, obras de drenaje, pavimentacin, sealamiento y obras complementarias; conforme a las normas, especificaciones del proyecto y de LA CONVOCATORIA correspondiente.

c).- Ampliacin de Carretera (AC).- Son aquellas obras de infraestructura carretera en Camino ampliado en su alineamiento horizontal para mejorar su capacidad de transito; conforme a las normas, especificaciones del proyecto y de LA CONVOCATORIA correspondiente.

d).- Modernizacin de Carretera (MC).- Son aquellas obras de infraestructura carretera en Camino en el que se mejora su alineamiento vertical y horizontal, capacidad de transito; conforme a las normas, especificaciones del proyecto y de LA CONVOCATORIA correspondiente.

e).- Estructuras (CE).- Segn su propsito y ubicacin, las estructuras se definen como sigue:

e.1.- Puente.- Estructura con longitud mayor de seis (6) metros, que se construye sobre corrientes o cuerpos de agua y cuyas dimensiones quedan definidas por razones hidrulicas.

e.2.- Viaducto.- Estructura que se construye sobre barrancas, zonas urbanas u otros obstculos y cuyas dimensiones quedan definidas por razones geomtricas, dependiendo principalmente de la rasante de la carretera o vialidad y del tipo de obstculo que cruce.

e.3.- Paso Superior Vehicular.- Estructura que se construye en un cruce de la carretera de referencia por encima de otra vialidad y cuyas dimensiones quedan definidas por las caractersticas geomtricas y rasantes de ambas vialidades.

e.3.- Paso Inferior Vehicular.- Estructura que se construye en un cruce de la carretera de referencia por debajo de la vialidad y cuyas dimensiones quedan definidas por las caractersticas geomtricas y rasantes de ambas vialidades.

1.-Relacin de cada uno de los profesionales tcnicos que sern responsables de la direccin, administracin y ejecucin de los trabajos, identificados con los cargos que ocuparn, de los que presentar su currculum con firma autgrafa en el que se incluya, en su caso, copia simple de su cdula profesional, su domicilio y telfono actual, as como la relacin de las actividades profesionales en que haya participado. De los profesionales tcnicos propuestos slo se evaluar la preparacin acadmica y la experiencia demostrada en trabajos de caractersticas tcnicas, complejidad y magnitud similares a los que se licitan.El personal que ser sujeto a evaluacin y otorgamiento de puntaje para esta licitacin es el siguiente:

NoPERSONAL PROFESIONALEXPERIENCIA SOLICITADACOMPETENCIA O HABILIDAD EN TRABAJOS DE:DOMINIO DE HERRAMIENTAS DE:

1SUPERINTENDENTE GENERALEn la administracin, ejecucin y control de obras similares a la que se licita.INGENIERO CIVILPROGRAMAS INFORMATICOS, WORD Y EXCEL

1SUPERINTENDENTEEn la construccin, ampliacin y o modernizacin de carreteras CCN, AC Y CMINGENIERO CIVILPROGRAMAS INFORMATICOS, WORD Y EXCEL

1RESIDENTE DE ESTRUCTURAS Deber demostrar haber construido cuando menos 40 metros de Estructuras, en los ltimos diez aosINGENIERO CIVILPROGRAMAS INFORMATICOS, WORD Y EXCEL

1JEFE LABORATORIODeber demostrar haber realizado el control de calidad en carreteras y estructuras.INGENIERO CIVIL O LABORATORISTA O ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOSPROGRAMAS INFORMATICOS, WORD Y EXCEL

1JEFE TOPOGRAFIADeber demostrar haber realizado estudios o levantamientos topogrficos en carreteras y estructuras.INGENIERO TOPOGRAFO

O CIVILPROGRAMAS INFORMATICOS, WORD Y EXCEL

Se consideran obras similares o de la misma naturaleza las siguientes:La ampliacin y/o modernizacin de carreteras de las categoras siguientes; AC Y MC. Solamente estas categoras sern consideradas para evaluacin y puntaje en esta CONVOCATORIA.

El personal indicado es el que se considerar para efectos de evaluacin y otorgamiento de puntos, en su caso. Si una o ms personas no cumplen con los requisitos solicitados o estn comprometidos al mismo tiempo en la ejecucin de otros trabajos adjudicados por LA CONVOCANTE, el subrubro correspondiente tendr una calificacin de cero (0).

El personal deber haber participado en las actividades a realizar con un cargo igual o superior al que se proponga para ocupar en los trabajos objeto de esta licitacin, de no ser as no ser evaluado.

Adicional al personal sujeto de valoracin para efectos de puntaje, EL LICITANTE deber considerar en su proposicin, el personal profesional tcnico adecuado y suficiente que se requiera para la ejecucin en tiempo y forma de los trabajos que se licitan, conforme a las caractersticas, complejidad y magnitud de los mismos.En la obra que por las necesidades de pronta terminacin, entre otras, se licite mediante Convocatoria Pblica en dos o ms licitaciones al mismo tiempo y por la misma CONVOCANTE, EL LICITANTE al que se le adjudique la primera Licitacin automticamente quedar descalificado de las otras, independientemente de la etapa en que se encuentre el procedimiento de contratacin.2.-Relacin de los contratos de trabajos similares a los de LA CONVOCATORIA de esta licitacin en los que sea comprobable su participacin, que haya celebrado tanto con las Administraciones Pblicas Federal, Estatal o Municipal, como con particulares, con los que acredite la experiencia y capacidad tcnica de EL LICITANTE en este tipo de obras. Contendr el nombre o denominacin de la contratante; domicilio y telfono de los responsables de los trabajos; descripcin de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, segn sea el caso.En el caso de que EL LICITANTE presente Subcontratos para acreditar los subrubros de Experiencia, Especialidad y Cumplimiento de Contratos, los mismos debern de cumplir todos los requisitos que correspondan de los solicitados para los contratos y lo previsto al respecto en el Mtodo de Evaluacin de Propuestas Tcnicas y Econmicas FORMA MVP 01.

Descripcin de los trabajos que sern evaluados.Importe mnimo por contrato

Sin IVA mdp

Construccin de Carretera Nueva o Modernizacin de Carretera o Ampliacin de Carretera categora CMA:20.0

EL LICITANTE, para acreditar el importe mnimo por contrato sealado anteriormente, podr sumar los importes sin IVA de dos (2) contratos de la(s) categora(s) solicitadas. En su caso, LA CONVOCANTE tomar en cuenta dicha sumatoria de importes de contratos para evaluacin y otorgamiento de puntajes, siempre y cuando estos contratos cumplan con los requisitos establecidos en el Mtodo de Evaluacin de Propuestas por el Mecanismo de Puntos FORMA MVP 01. Al licitante que presente contratos adjudicados en asociacin o participacin conjunta, para efectos del cumplimiento del monto mnimo por contrato requerido por LA CONVOCANTE, solo se tomar en cuenta el importe de los trabajos que EL LICITANTE participante en esta licitacin se obligo a realizar en dicho contrato adjudicado.

En caso de que, en LA CONVOCATORIA se prevea la subcontratacin de cualquier persona o de empresas estratificadas como MIPYMES y EL LICITANTE decida subcontratar los trabajos autorizados, deber acreditar la experiencia de dichas personas o empresas en trabajos similares a los que se har cargo, presentando la relacin de contratos celebrados, con la informacin a que se refiere este numeral.Cuando en LA CONVOCATORIA no se autorice la subcontratacin de los trabajos EL LICITANTE deber presentar nicamente el escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad de que, no subcontratar ninguna de las partes de los trabajos que se licitan. FORMATO LIBRE.3.- Declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no, de los ltimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creacin, los ms actualizados a la fecha de presentacin de proposiciones, con el contenido y alcance siguiente:

Los parmetros financieros que EL LICITANTE deber de cumplir, para demostrar su capacidad de recursos econmicos, son los siguientes:

a).- Que el capital neto de trabajo (CNT) de EL LICITANTE sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar. Se tendr como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del ltimo ejercicio fiscal del activo circulante (AC), menos el pasivo circulante (PC), sea igual o mayor del 20% del valor del importe de su propuesta econmica sin IVA.

b).- Que EL LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar sus obligaciones. Se tendr como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ltimo ejercicio fiscal del AC entre PC, sea igual o mayor de 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT), sea igual o mayor a 2.0 unidades.

c).- Que EL LICITANTE demuestre un aceptable grado en que depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendr como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de EL LICITANTE, cuando el importe del ltimo ao fiscal del PT entre AT, sea igual o menor 70%.En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumarn los CNT, AC, PC, AT y PT, para cumplir con los parmetros sealados en los incisos anteriores.

EL LICITANTE para obtener el puntaje otorgado a este subrubro sealado en la FORMA 01, deber cuando menos cumplir el parmetro a), as como lo solicitado en uno de los incisos b) o c) anteriormente citados, si no cumple con lo solicitado anteriormente tendr una calificacin de cero (0) en este subrubro.

4.- EL LICITANTE deber presentar para la evaluacin y calificacin del subrubro g) SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, RUBRO 1.- RELATIVO A LA CALIDAD, del Mtodo de Evaluacin de Propuestas Tcnicas y Econmicas por el Mecanismo de Puntos FORMA MVP 01; la acreditacin, expedida por Institucin Mexicana facultada para ello o la aprobacin emitida por la Direccin General de Servicios Tcnicos, del laboratorio y personal que pretende emplear en el aseguramiento de la calidad de cuando menos las REAS REQUERIDAS en los trabajos que se licitan. La expedicin de la acreditacin debe estar comprendida en los ltimos 4 aos, contados a partir de la fecha de publicacin de la convocatoria en el sistema CompraNet y estar vigente a la fecha de presentacin de propuestas. Mientras que en el caso de la aprobacin esta debe estar comprendida en los ltimos 3 aos, contados a partir de la fecha de publicacin de la convocatoria en el sistema CompraNet.Para esta licitacin sern requeridas las siguientes reas de laboratorio:

Terraceras.

Concretos.

Pavimentos y Asfaltos. 5.-Relacin de maquinaria y equipo de construccin disponible y necesario para el desarrollo de los trabajos, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opcin a compra, su ubicacin fsica, modelo y usos actuales, as como la fecha en que se dispondr de estos insumos en el sitio de los trabajos, conforme al programa presentado; tratndose de maquinaria o equipo de construccin arrendado, con o sin opcin a compra, deber presentar adems carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad del mismo.

ANTICIPOS

SEXTA.- Para que EL CONTRATISTA realice en el sitio de los trabajos la construccin de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccin e inicio los trabajos; as como para la compra y la produccin de materiales de construccin, adquisicin de equipos de instalacin permanente y dems insumos, le ser otorgado un anticipo en trminos de lo dispuesto por el artculo 50 fraccin II de LA LEY del 30% (treinta por ciento) de la asignacin presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate. El importe del anticipo deber ser considerado obligatoriamente por LOS LICITANTES para la determinacin del costo financiero de su proposicin, de conformidad con lo previsto en el artculo 50 fraccin III de LA LEY. LA CONVOCANTE podr otorgar anticipos para los convenios que se celebren en trminos del artculo 59 de LA LEY, sin que pueda exceder el porcentaje que originalmente fue autorizado en el contrato.

Previamente a la entrega del anticipo, EL CONTRATISTA deber presentar a la Residencia General un programa en el que se establezca la forma en el que aplicar dicho anticipo. El rea mencionada requerir a EL CONTRATISTA la informacin conforme a la cual acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podr realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato.VISITA AL SITIO DE REALIZACIN DE LOS TRABAJOS

SPTIMA.-LA CONVOCANTE a travs de la Residencia General de Carreteras Federales en Hidalgo, mostrar el sitio de realizacin de los trabajos, para lo cual los interesados que as lo deseen debern concurrir a las oficinas ubicadas en Boulevard Luis Donaldo Colosio 3702 Kilometro 12 Ex Hacienda de Coscotitln, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hgo., el da 24 de Marzo del 2014 a las 09:00 horas para partir al lugar de la ubicacin de los trabajos. La visita tendr como objeto que LOS LICITANTES conozcan las condiciones ambientales, as como las caractersticas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carcter tcnico.SUBCONTRATACIN

OCTAVA.-EL LICITANTE ganador no podr subcontratar los trabajos objeto de la obra que le sean adjudicados.

FECHAS, PLAZOS Y MONTOS AUTORIZADOS

NOVENA.- Al formular la proposicin, EL LICITANTE tomar en cuenta: a).-Que la fecha estimada para el inicio de los trabajos ser el da 21 de abril de 2014.

b).-Que el plazo para la ejecucin de los trabajos ser de 239 das naturales. c).-Que para la ejecucin de los trabajos objeto de LA CONVOCATORIA, se cuenta con el oficio de liberacin de inversin por parte de la SHCP.MODELO DE CONTRATO

DCIMA.- Para los efectos de lo dispuesto por el artculo 31 fraccin XXV de LA LEY, se adjunta el modelo de contrato de Obra Pblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado FORMA E-8, al que se sujetarn LA DEPENDENCIA y EL LICITANTE ganador.

FORMA DE PAGO

DCIMA PRIMERA.- Para efectos de pago se formularan estimaciones QUINCENALES, mismas que se acompaarn de la documentacin que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artculo 132 de EL REGLAMENTO, las que sern presentadas por EL CONTRATISTA al residente de la obra dentro de los seis das naturales siguientes a la fecha de su corte y sern pagadas por LA DEPENDENCIA por trabajos ejecutados, a travs de medios de comunicacin electrnica, dentro de un plazo de 20 (VEINTE) das contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. EL CONTRATISTA ser el nico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisin de alguno de estos o por su presentacin incorrecta no ser motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artculo 55 de LA LEY.En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, LA DEPENDENCIA, dentro de los tres das hbiles siguientes al de su recepcin, indicar por escrito a EL CONTRATISTA las deficiencias que deber corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacin de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computar para efectos del segundo prrafo del artculo 54 de LA LEY.

En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis das naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimacin correspondiente se presentar en la siguiente fecha de corte, sin que ello d lugar a la reclamacin de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA.

Queda entendido que en trminos de lo dispuesto por el artculo 130 de EL REGLAMENTO, los nicos tipos de estimaciones que se reconocern para efectos del contrato correspondiente, sern por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catlogo original del contrato, de gastos no recuperables a que alude el artculo 62 de LA LEY y de los ajustes de costos.

El residente de obra efectuar la revisin y autorizacin de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no exceder de quince das naturales contados a partir de la fecha de su presentacin. En el supuesto de que surjan diferencias tcnicas o numricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, stas se resolvern e incorporarn en la siguiente estimacin.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de LA DEPENDENCIA, sta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer prrafo del artculo 55 de LA LEY, pagar gastos financieros conforme a una tasa que ser igual a la establecida por LA LEY de Ingresos de la Federacin en los casos de prrroga para el pago de crditos fiscales. Dichos gastos empezarn a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularn sobre las cantidades no pagadas y se computarn por das naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicin de EL CONTRATISTA. De conformidad con lo establecido en el ltimo prrafo del artculo 127 de EL REGLAMENTO el atraso en el pago de estimaciones en que incurra LA DEPENDENCIA diferir en igual plazo la fecha de terminacin de los trabajos, circunstancia que deber formalizarse, previa solicitud de EL CONTRATISTA, a travs del convenio respectivo; no proceder dicho diferimiento cuando el atraso derive de causas imputables a EL CONTRATISTA. Tratndose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, ste deber reintegrar las cantidades pagadas en exceso, ms los intereses correspondientes, conforme a lo sealado en el prrafo anterior. Los cargos se calcularn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarn por das naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicin de LA DEPENDENCIA.

No se considerar pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTA sean compensadas en la estimacin siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

REQUISITOS ADICIONALES

DCIMA SEGUNDA.- Al formular la proposicin EL LICITANTE tomar en cuenta:

a).- Que la obra se llevar a cabo con sujecin a: LA LEY y su REGLAMENTO; el proyecto y sus especificaciones generales y particulares, as como a las especificaciones aplicables que LA DEPENDENCIA tiene en vigor, el programa de ejecucin general de los trabajos; el programa de utilizacin de la maquinaria y equipo de construccin; los precios unitarios sealados en la relacin de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresin de precios unitarios y monto total de la proposicin, y conforme a las clusulas del Contrato de Obra Pblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y en general de conformidad con lo sealado en LA CONVOCATORIA.

b).- Que en relacin con los precios unitarios aludidos en el inciso anterior, cuando a partir del acto de la presentacin y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econmico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccin de los costos directos de los trabajos an no ejecutados conforme al programa convenido, la revisin de los costos a que se refiere el artculo 56 de LA LEY y 174 de EL REGLAMENTO, se realizar de conformidad con lo establecido en los artculos 57 fraccin III y 58 de LA LEY y del 182 de EL REGLAMENTO. En este caso, cuando EL CONTRATISTA no est de acuerdo con la proporcin de intervencin de los insumos ni su forma de medicin durante el proceso de construccin, podr solicitar su revisin a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deber aplicar el procedimiento enunciado en la fraccin I del artculo 57; afectando, en cualquiera de los casos, el importe del o los ajustes de costos resultantes en un porcentaje igual al de los anticipos concedidos. En el caso de que EL CONTRATISTA no est de acuerdo en la aplicacin del procedimiento de ajuste de costos indicado en la fraccin III del artculo 57 de LA LEY, por las razones mencionadas en el prrafo anterior, una vez notificado por LA DEPENDENCIA el factor que proceda, EL CONTRATISTA tendr diez das naturales para presentar, por escrito, su solicitud de revisin para llegar a un acuerdo fundado y motivado de acuerdo a la normatividad vigente, en caso contrario EL CONTRATISTA tendr quince das naturales para presentar a LA DEPENDENCIA el anlisis de ajuste de costos conforme al procedimiento enunciado en la fraccin I del artculo 57 de LA LEY y lo establecido en el artculo 178 de EL REGLAMENTO y LA DEPENDENCIA tendr 30 das naturales para resolver lo procedente. En caso que EL CONTRATISTA no presente en tiempo y forma su solicitud de revisin y anlisis de los ajustes de costos a que hace referencia el prrafo anterior, precluye su derecho de dicha revisin, si LA DEPENDENCIA no resuelve en tiempo y forma se tendr por aceptado lo solicitado por EL CONTRATISTA. Para los efectos del primer prrafo del artculo 56 y segundo prrafo de la fraccin I del artculo 58 de LA LEY, conforme a lo establecido en el artculo 175 de EL REGLAMENTO, con el objeto de actualizar los precios de la proposicin a la fecha de inicio de los trabajos, EL CONTRATISTA podr solicitar, por una sola ocasin, la determinacin de un primer factor de ajuste de costos, el cual se calcular conforme al procedimiento de ajuste establecido en el prrafo que antecede y en el contrato correspondiente. Este factor de actualizacin no se afectar por la entrega de anticipos. Esto no aplicar en las obras que inicien dentro de los treinta das naturales siguientes a la presentacin de proposiciones. EL CONTRATISTA deber presentar a LA DEPENDENCIA, en su caso, la solicitud correspondiente en el plazo sealado en el artculo 56 de LA LEY. c).-Que deber obtener, con toda oportunidad, los permisos para la explotacin de bancos de materiales para terraceras, pavimentos y materiales para arrope de taludes que se propongan; los permisos de circulacin de maquinaria y equipo en carreteras federales, regalas, as como la liberacin de los mismos ante la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), Instituto Nacional de Antropologa e Historia (INAH), Coordinacin General de Ecologa (CGE) y dems instancias que pudieran intervenir en la ejecucin de los trabajos que se ejecutaran ya que es responsabilidad del proponente de ser el adjudicatario del contrato.d).-Que deber tener en la obra permanentemente un Superintendente de Construccin quien deber conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de Construccin, catlogo de conceptos o actividades de la obra, programas de ejecucin y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccin y normas de calidad, Bitcora, convenios y dems documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucin de los trabajos

Se hace la aclaracin que para la presente licitacin Nm. No. LO-009000997-N62-2014, se considera de carcter obligatorio del uso de la bitcora electrnica, atendiendo lo dispuesto por el artculo 46, ltimo prrafo de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; artculos 10, primer prrafo, 122 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Esta DEPENDENCIA har uso de la Bitcora Electrnica de Obra Pblica (BEOP) a travs de medios remotos de comunicacin electrnica, as como el uso de la firma electrnica avanzada (FIEL) de los servidores pblicos y usuarios (El Superintendente de Construccin (contratista)).

Por lo que EL CONTRATISTA designara al Representante de la empresa en la obra (Superintendente) para llevar el control de la bitcora electrnica (BEOP), el cual deber estar capacitado en el uso y control del programa que ser empleado para tal fin, as como contar con su firma electrnica avanzada (FIEL) registrada ante la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SAT), ya que la apertura de la bitcora deber realizarse en la fecha prevista de inicio de trabajos, por lo que cualquier retraso en la apertura de la bitcora electrnica por incumplimiento de lo anterior ser responsabilidad de la empresa.

Asimismo, el Superintendente de Construccin deber estar facultado por EL CONTRATISTA, para or y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carcter personal, as como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. Independientemente de aquellas que LA DEPENDENCIA pueda hacer en la forma y trminos previstos en la Base Primera, fraccin V de LA CONVOCATORIA.LA DEPENDENCIA en el contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucin del Superintendente de Construccin, y EL CONTRATISTA tendr la obligacin de nombrar a otro que rena los requisitos exigidos en el contrato.

LA DEPENDENCIA en cualquier momento podr verificar que el personal propuesto por EL LICITANTE para ejecutar los trabajos, sea el que est desarrollndolos, de no ser as, deber exigir que se utilice el personal propuesto en la licitacin o uno de caractersticas similares.e).- Que tom en consideracin las condiciones climticas, ambientales, topogrficas y geotcnicas de la regin, compenetrndose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra, el grado de dificultad de los trabajos objeto de esta licitacin, y que el desconocimiento de tales condiciones, en ningn caso servir posteriormente para aducir justificacin por incumplimiento del contrato o para solicitar bonificacin a los precios consignados en la proposicin o reclamo alguno. En caso de presentarse situaciones de eventos imprevistos provocados por fenmenos perturbadores naturales, movimientos telricos, cargas extraordinarias o accidentes, que destruyan y no dejen evidencia fsica de los trabajos ejecutados, el documento valedero para la comprobacin sern las notas editadas en la bitcora electrnica, la cual deber complementarse del lbum fotogrfico y/o video correspondiente por cada estimacin de trabajos ejecutados.

f).- Que debe cumplir con el sealamiento de proteccin en obra, el cual deber estar considerado como concepto de trabajo y que al trmino de los trabajos es necesario se entregue a LA DEPENDENCIA mediante acta circunstanciada respectiva, verificando que todo el sealamiento este en buenas condiciones, si de los elementos totales requeridos inicialmente faltaren piezas, estos debern ser sustituidos por nuevos a LA DEPENDENCIA, en caso contrario ser requerido en el finiquito como diferencia en exceso de pago.

Asimismo, la maquinaria, equipo y personal de EL CONTRATISTA deber ser perfectamente identificable, mediante logotipos de la empresa y vestuario de trabajo (chaleco, casco, overol, etc).

g).- En su proposicin EL LICITANTE deber incluir un documento en el que seale dnde quedarn instaladas sus oficinas y campamento, durante el periodo de ejecucin de la obra contratada, as como los sitios de ubicacin de sus cuadrillas.h).-Que de ser el adjudicatario del contrato, notificar formalmente la existencia de la(s) Unidad(es) de Control de Calidad a LA DEPENDENCIA, en un plazo no mayor a quince das, contados a partir del fallo correspondiente, obligndose tambin a obtener y presentar la aprobacin correspondiente, emitida por parte de la Direccin General de Servicios Tcnicos de LA DEPENDENCIA o de la Unidad General de Servicios Tcnicos del Centro SCT correspondiente, misma que tendr un importe de: $ 7,662.93 (Siete mil seiscientos sesenta y dos pesos 93/100 M.N.) mas I.V.A. por cada rea de control de calidad, para esta licitacin sern (3) reas (Terraceras, Pavimentos y mezclas asflticas; Cementos y Concretos Hidrulicos) dando un total de $ 22,988.79.00 (Veintids mil novecientos ochenta y ocho pesos 79/100 M.N.) ms I.V.A., que deber ser considerado en los costos indirectos. De no ser as ser motivo para desechar la proposicin.

Por lo anterior, se recuerda a los licitantes que el laboratorio encargado de llevar el control de calidad de la obra y que reporta a la Superintendencia de la empresa y esta a la Secretaria, el laboratorio deber estar certificado por la Unidad general de Servicios Tcnicos, invariablemente se debe considerar, personal de laboratorio en campo para elaborar las muestras y pruebas correspondientes, las empresas ejecutoras no podrn iniciar trabajos, en tanto no cuenten con las Unidades de Control de Calidad certificadas.

i).-Que cuando se estipule que el pago de los diversos conceptos de trabajo se har al precio que fije el contrato para la unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan en razn del costo directo, del indirecto, del financiamiento, la utilidad y cargos adicionales; que los datos tales como clasificacin y abundamiento de materiales, disposicin y clasificacin de los estratos y otras caractersticas, los ha proporcionado LA CONVOCANTE nicamente como orientacin y a ttulo informativo, quedando bajo la responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias dichas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como lo consider el proponente, por ejemplo, en la clasificacin de materiales, la diferencia no justificar reclamacin alguna de EL CONTRATISTA en cuanto a los precios unitarios.

i).-Que el tratamiento para los materiales que se utilicen en la construccin ser el seleccionado por EL CONTRATISTA y deber ser el adecuado para alcanzar los resultados previstos, salvo que a juicio de LA DEPENDENCIA no sea factible para satisfacer los requisitos estipulados en las especificaciones. Por lo tanto, cuando en LA CONVOCATORIA se indique algn tratamiento, ste deber usarse como gua y no al que necesariamente deban someterse los respectivos materiales.

j).-Que los materiales que se utilicen en la ejecucin de la obra objeto de LA CONVOCATORIA, debern ser los adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto y satisfacer los requisitos estipulados en las especificaciones indicadas en el proyecto y en LA CONVOCATORIA, debiendo obtener para los bancos a utilizar previamente la autorizacin en materia de impacto ambiental, otorgada por la Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

k).-Que como cargo adicional ha considerado el cinco al millar por concepto de servicios de inspeccin, vigilancia y control que realiza la SFP, en trminos del artculo 220 de EL REGLAMENTO.

l).-Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos anotadas por LA CONVOCANTE en la FORMA E-7, justificar reclamacin alguna de EL CONTRATISTA en relacin con los precios respectivos.m).-Que propone precios unitarios nicamente para los conceptos anotados en la relacin FORMA E-7 y que por lo tanto, no presenta alternativas que modifiquen lo estipulado en LA CONVOCATORIA.

n).-Que ha propuesto precios oficiales, vigentes a la fecha de presentacin de la proposicin, para los insumos que vende PEMEX, puestos en obra por los contratistas, en caso que conforme a la naturaleza de los trabajos se requiera la utilizacin de estos insumos.

o).-Que se considerar como precio unitario, el importe de la remuneracin o pago total que debe cubrirse a EL CONTRATISTA por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones generales y particulares de construccin y normas de calidad.

p).-Que el precio unitario se integrar con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad de EL CONTRATISTA y los cargos adicionales.q).-Que presentar, anlisis expresados en pesos, de cada uno de los precios unitarios en la misma moneda, relativos a los conceptos sealados en la Relacin FORMA E-7, estableciendo separadamente los costos directos, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo indicado en LA LEY, EL REGLAMENTO y LA CONVOCATORIA.

Que al determinar sus costos directos tom en consideracin los salarios vigentes y los precios de materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su proposicin, estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de stos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecucin del concepto de trabajo correspondiente. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el precio real y el considerado en los anlisis justificar reclamacin de EL CONTRATISTA en relacin con los precios respectivos. Los costos indirectos debern expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado deber presentarse el anlisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los correspondientes a la administracin de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los artculos del 211 al 213 de EL REGLAMENTO.

El costo por financiamiento de los trabajos, estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; considerando para la determinacin de este costo, los gastos que realice en la ejecucin de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibir deduciendo la amortizacin de los anticipos concedidos, y la tasa de inters que aplicar, considerando, en su caso, los puntos que como sobrecosto por el crdito le requiera una institucin crediticia, sealando el indicador econmico en que se bas, debiendo acompaar el anlisis correspondiente a este concepto, lo cual se har en base al anlisis de flujo de caja. Y en general, cualquier otro gasto requerido en trminos de lo previsto en el artculo 215 de EL REGLAMENTO.

El cargo por utilidad, ser fijado por el propio proponente y estar representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo deber considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participacin de los trabajadores en las utilidades de la empresa a cargo de EL CONTRATISTA. Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican despus de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucin de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Los cargos adicionales debern incluirse al precio unitario despus de la utilidad y solamente sern ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

r).-De ser el caso que se trate de una obra que comprenda ms de un ejercicio fiscal, slo se formular un contrato por el costo total y la vigencia que resulte necesaria para la ejecucin de los trabajos, sujeto a la autorizacin presupuestaria en los trminos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, conforme a lo establecido en los artculos 45 y 46 de LA LEY.

s).-Que los ajustes a los programas de ejecucin general de los trabajos y al programa de utilizacin de maquinaria y equipo de construccin, motivados por las asignaciones anuales, no implicarn cambio en los costos e importes sealados en la FORMA E-7.

t).- Que la relacin de conceptos y cantidades de trabajo para expresin de precios unitarios y monto total de la proposicin FORMA E-7 se formular de acuerdo con lo siguiente:

1.-Se llenar preferentemente a mquina o mediante computadora, de ser manuscrita se usar tinta negra, escribiendo con caracteres de imprenta fcilmente legibles. En ambos casos, el presupuesto de los trabajos FORMA E-7 deber presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras; en caso de que se elabore por computadora, deber conservarse el mismo formato.

2.-Se anotarn los importes de los precios unitarios de cada uno de los conceptos que la integran con letra y nmero, en pesos con aproximacin al centsimo, los cuales debern ser coincidentes entre s y con sus respectivos anlisis; en caso de diferencia, prevalecer el que coincida con el del anlisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho anlisis.

3.-Cuando la FORMA E-7 se componga de varias hojas, deber anotarse el monto parcial de cada una de ellas y en la hoja final, el monto total acumulado, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el importe total de la proposicin.

4.- En caso de encontrarse errores en las operaciones aritmticas, se reconocer como correcto el producto de las cantidades anotadas por LA CONVOCANTE y el importe establecido en el anlisis del precio unitario correspondiente o el anotado con letra por el proponente, cuando dicho anlisis no se tenga. 5.- De acuerdo con las correcciones a las operaciones aritmticas que en su caso se hagan, se modificarn los montos parciales y la suma de ellos, el IVA y el importe total de la proposicin. El monto correcto ser el que se considerar para el anlisis comparativo de la proposicin.u).-Que de resultar adjudicatario del contrato, para los efectos del artculo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto prrafos del Cdigo Fiscal de la Federacin (CFF), segn lo establece la regla I.2.1.15 de la Resolucin Miscelnea Fiscal para 2013, publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 28 de diciembre de 2012, previo a su firma, deber presentar documento vigente expedido por el Sistema de Administracin Tributaria (SAT), en el que se emita opinin sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Cuando el adjudicatario del contrato haya presentado en forma conjunta la proposicin, las personas integrantes del grupo debern presentar la opinin sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a que se hace referencia en el prrafo anterior, por cada una de las obligadas en dicha proposicin.

Para efectos de lo anterior, los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, debern solicitar a las autoridades fiscales la opinin del cumplimiento de obligaciones fiscales en trminos de lo dispuesto por la regla II.2.1.13.

En los casos en que el contribuyente tenga crditos fiscales y quiera celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la enajenacin, arrendamiento, prestacin de servicios u obra pblica que se pretenda contratar, la opinin la emitir la Administracin Local de Servicios al Contribuyente (ALSC) que corresponda al domicilio fiscal del contribuyente, envindola al Portal de ste hasta que se haya celebrado el convenio de pago.Para efectos de lo sealado en el prrafo anterior, las autoridades fiscales emitirn oficio a la unidad administrativa responsable de la licitacin, a fin de que esta ltima en un plazo de 15 das, mediante oficio, ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. Una vez recibida la informacin antes sealada, la autoridad fiscal le otorgar un plazo de 15 das al contribuyente para la celebracin del convenio respectivo.

Los residentes en el extranjero que no estn obligados a presentar la solicitud de inscripcin en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), ni los avisos al mencionado registro y que no estn obligados a presentar declaraciones peridicas en Mxico, asentarn estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregarn a la dependencia o entidad convocante, la que gestionar la emisin de la opinin ante la ALSC ms cercana a su domicilio.Procedimiento que deber realizar el adjudicatario del contrato para la obtencin de la opinin del cumplimiento de obligaciones fiscales, en trminos de lo previsto en la regla II.2.1.13.

I. Ingresarn a la pgina de Internet del SAT, en la opcin "Mi Portal", con la CIECF.

II. Una vez elegida la opcin de la del cumplimiento de obligaciones fiscales, el contribuyente podr imprimir el acuse de respuesta.

a) La autoridad a fin de emitir la opinin del cumplimiento de obligaciones fiscales revisar que el contribuyente solicitante:

1. Ha cumplido con sus obligaciones fiscales en materia de inscripcin al RFC, a que se refieren el CFF y su Reglamento y que la clave del RFC este activa.

2. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentacin de declaracin anual correspondiente al ltimo ejercicio por el que se encuentre obligado del ISR e IETU y se encuentra al corriente en la presentacin de los pagos provisionales del ISR, IETU y retenciones del ISR por salarios, as como pagos definitivos del IVA y del IEPS; del ejercicio fiscal en el que se solicita la opinin y el anterior, as como las declaraciones informativas de IEPS a que se refieren las reglas II.6.2.2., II.6.2.11., II.6.2.13., II.6.2.15., II.6.2.16., II.6.2.17., II.6.2.18., II.6.2.19., II.6.2.21. y II.6.2.22.

3. No tiene crditos fiscales firmes determinados por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, entendindose por impuestos federales, el ISR, IVA, IETU, Impuesto al Activo, IDE, IEPS, impuestos generales de importacin y de exportacin y sus accesorios; as como crditos fiscales firmes, relacionados con la obligacin de pago de las contribuciones, y de presentacin de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedicin de constancias y comprobantes fiscales.

4. Tratndose de contribuyentes que hubieran solicitado autorizacin para pagar a plazos o hubieran interpuesto algn medio de defensa contra crditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artculo 141 del CFF, con excepcin de lo dispuesto por la regla I.2.16.1.

5. En caso de contar con autorizacin para el pago a plazo, que no hayan incurrido en las causales de revocacin a que hace referencia el artculo 66-A, fraccin IV del CFF. b) Tratndose de crditos fiscales firmes, se entender que el contribuyente se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, si a la fecha de la solicitud de opinin a que se refiere la fraccin I de esta regla, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos:

1. Cuando el contribuyente cuente con autorizacin para pagar a plazos y no le haya sido revocada.

2. Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artculo 65 del CFF.

3. Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crdito fiscal determinado y se encuentre debidamente garantizado el inters fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales.

Cuando la opinin del cumplimiento de obligaciones fiscales arroje inconsistencias relacionadas con la clave del RFC o presentacin de declaraciones con las que el contribuyente no est de acuerdo, deber ingresar un caso de aclaracin a travs de su portal y una vez que tenga la respuesta de que ha quedado solventada la aclaracin, deber generar nuevamente la opinin sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Cuando la citada opinin arroje inconsistencias relacionadas con crditos fiscales o al otorgamiento de garanta con las que el contribuyente no est de acuerdo, deber ingresar la aclaracin a travs de su portal; la ALSC que le corresponda, resolver en un plazo mximo de 3 das y emitir la opinin del cumplimiento de obligaciones fiscales y la enviar al portal del contribuyente.

La opinin del cumplimiento de obligaciones fiscales a que se hace referencia en la fraccin I que se emita en sentido positivo, tendr una vigencia de 30 das naturales a partir de la fecha de emisin.

Asimismo, dicha opinin se emite considerando la situacin del contribuyente en los sistemas electrnicos institucionales del SAT, por lo que no constituye resolucin en sentido favorable al contribuyente sobre el clculo y montos de crditos o impuestos declarados o pagados.

v).-No podrn participar en esta licitacin las personas fsicas o morales inhabilitadas por resolucin de la SFP, en los trminos de LA LEY o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.w).- Que dispone y se compromete a emplear en la ejecucin de los trabajos y de acuerdo a las etapas de la misma, objeto de esta licitacin, el equipo y maquinaria bsico mnimo propio o rentado, debiendo estar en buenas condiciones, y estar constituido por las siguientes unidades:

CANTIDADDESCRIPCION Y CAPACIDAD MINIMA

2Motoconformadora de 120 a 148 HP, con barra niveladora y rasgadores, o equivalente,

1Cargador-retro de 110 HP, con cucharn de 1 Yd3, o equivalente,

2Camioneta Pick Up, o equivalente,

2Camin volteo de 7 m3, o equivalente,

2Camin redilas de 3 ton, o equivalente,

1Excavadora de 1.8 yd cubica

1Retroexcavadora 416

1Vibrocompactador 15.6 Ton

1Compactador manual hidroneumtico de 1 ton.,

1Petrolizadora

1Extendedora de concreto asfaltico

1Compactador neumtico 12.9 Ton

1Barredora autopropulsable

1Compactador Tandem 10.4 Ton

2Revolvedoras

4Vibradores de chicote

1Cortadora de piso

1Planta de soldar

1Compactador manual hidroneumtico de 1 ton.,

1Equipo de corte (oxiacetileno)

Adicional a lo anterior debern considerar el equipo de trabajo necesario, de acuerdo a los conceptos de obra a ejecutar.

Equipo mnimo, ms no limitativo, por lo que debern considerar el equipo de trabajo necesario, de acuerdo a los conceptos de obra a ejecutar y sus especificaciones.

x).- Si durante la vigencia del contrato, por causas imputables a EL CONTRATISTA el Programa de Obra pactado, presenta un atraso mayor o igual al veinte por ciento (20%), de los trabajos por ejecutar, LA DEPENDENCIA considerar esta situacin como causal suficiente de rescisin y por lo tanto la rescisin operar de pleno derecho y sin necesidad de declaracin judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en los lineamientos de la Direccin General de Carreteras.y).- Para el caso de las dos seales Informativas Espectaculares de medidas 8x4 de acuerdo a la Gua de Sealizacin para difusin de Obras y Acciones a Cargo del Sector 2013-2018 (Archivo electrnico Gua Difusin de Obra 20140305.pdf anexo a estas bases), requeridas para identificar cada obra contratada, debern ser consideradas dentro de los Costos Indirectos de la Proposicin, en la inteligencia de que una vez concluida la obra y entregada a la Residencia de Obra se debern retirar estas seales por el contratista y entregarlas mediante acta administrativa en el lugar que indique la RO.

DCIMA TERCERA.- Las propuestas Tcnicas y Econmicas debern entregarse en un (1) solo sobre completamente cerrado claramente identificado en su parte exterior e interior y contendr:PROPUESTA TCNICA

A.- Relacin cuantitativa de documentacin que entrega el licitante. FORMATO RCD1.-Manifestacin escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realizacin de los trabajos, sus condiciones ambientales, las caractersticas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carcter tcnico; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccin que LA CONVOCANTE les hubiere proporcionado, as como de haber considerado en la integracin de la proposicin, los materiales y equipos de instalacin permanente que, en su caso, le proporcionar LA CONVOCANTE y el programa de suministro correspondiente; as como el de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a LA CONVOCATORIA. FORMATO 052.- Materiales y equipos de instalacin permanente que, en su caso se hayan requerido en LA CONVOCATORIA. NO APLICA3.-Descripcin de la planeacin integral de EL LICITANTE para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucin de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones tcnicas que procedan conforme a los proyectos entregados por LA CONVOCANTE. FORMATO PC4.-Organigrama y currculum de cada uno de los profesionales tcnicos que sern responsables de la direccin, administracin y ejecucin de los trabajos, conforme se establece en la Base Quinta, inciso 1. FORMATO LIBRE Y FORMATO CV5.-Relacin de los contratos de trabajos similares a los de esta licitacin. En los trminos sealados en la Base Quinta inciso 2. FORMATO RCE 6.-Manifestacin escrita bajo protesta de decir verdad en la que se seale las partes de los trabajos que subcontratar, en caso de haberse previsto en esta licitacin, e informacin con que acredite la experiencia y capacidad tcnica y econmica de las personas que subcontratar. Conforme a lo previsto al respecto en el numeral 2 de la Base Quinta de LA CONVOCATORIA. FORMATO LIBRE o FORMATO RSEM7.-Declaraciones fiscales o estados financieros dictaminados o no, de los ltimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creacin, los ms actualizados a la fecha de presentacin de proposiciones. En los trminos que establece la Base Quinta, inciso 3.8.-Relacin de maquinaria y equipo de construccin, segn se establece en la Base Quinta, inciso 5. FORMATO RMEC 9.- Los documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que EL LICITANTE no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades ste lo manifestar por escrito a LA CONVOCANTE, bajo protesta de decir verdad, por lo que no ser materia de evaluacin el historial de cumplimiento a que se refiere el ltimo prrafo del artculo 36 de LA LEY. En caso de que EL LICITANTE no presente los documentos o el escrito sealados, se atender lo dispuesto en los prrafos primero y segundo del artculo 66 de EL REGLAMENTO.EL LICITANTE que se encuentre inscrito en el registro nico de contratistas tendr la opcin de no presentar la documentacin a que se refiere este numeral.10.- Acreditacin o aprobacin del laboratorio y personal que se pretende emplear en el aseguramiento de la calidad de los trabajos por ejecutar, en los trminos sealados en la Base Quinta, inciso 4 y el Mtodo de Evaluacin de Propuestas FORMA MVP 01. 11.-Convenio de proposicin conjunta, en su caso.12.-Relacin de bancos de materiales propuestos por EL LICITANTE, que cumplan con las caractersticas y calidades sealadas en las especificaciones de LA DEPENDENCIA para la construccin de terraceras y pavimentos. FORMATO 06 PROPUESTA ECONMICA

13.-Carta de proposicin firmada en papel membretado por la empresa FORMATO 07.14.-Catlogo de conceptos conteniendo descripcin, unidades de medicin, cantidades de trabajo, precios unitarios con nmero y letra e importes por partida, subpartida, concepto y monto total de la proposicin. Este documento formar el presupuesto de la obra que servir para formalizar el contrato correspondiente, en su caso. Forma E-715.-Anlisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirn los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construccin con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY, el REGLAMENTO y en LA CONVOCATORIA.En caso de que las matrices de los precios unitarios estn integradas con BSICOS O AUXILIARES, obligatoriamente debern presentarse stos.

16.-Listado de insumos que intervienen en la integracin de la proposicin, agrupado por materiales ms significativos y equipo de instalacin permanente en su caso, mano de obra, maquinaria y equipo de construccin, con la descripcin y especificaciones tcnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medicin y sus importes.17.-Anlisis, clculo e integracin del factor de salario real conforme a lo previsto en los artculos 191 y 192 de EL REGLAMENTO, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra del personal a utilizar por jornada diurna de ocho horas e integracin de los salarios.18.-Anlisis, clculo e integracin de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccin, que se emplear en la ejecucin de los trabajos; debiendo considerar estos, para efectos de evaluacin, costos y rendimientos de maquinas y equipos nuevos.19.-Anlisis, clculo e integracin de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administracin de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

20.-Anlisis, clculo e integracin del costo por financiamiento, tomando en cuenta los gastos que realizar el CONTRATISTA en la ejecucin de los trabajos, los anticipos que se otorguen, que las estimaciones por trabajos ejecutados se cubrirn en un trmino no mayor de veinte (20) das naturales a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por EL RESIDENTE DE OBRA y el indicador econmico que se aplicar.

21.-Utilidad propuesta por EL LICITANTE.

22.-Relacin y anlisis de los costos unitarios bsicos de los materiales que se requieran para la ejecucin de los trabajos.

23.-Programa QUINCENAL de ejecucin general de los trabajos conforme al catlogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en partidas y subpartidas y expresado en cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras. FORMATO PET 24.-Programas QUINCENALES de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, en partidas y subpartidas de utilizacin, conforme al periodo indicado, considerando inicialmente, en su caso, el monto asignado para el primer ejercicio fiscal, la fecha de iniciacin y el plazo para la conclusin de los trabajos, indicados en los apartados de la Base Novena, para los siguientes rubros.

a).-De la mano de obra, expresado en jornadas identificando categoras e importe en pesos. FORMATO PMOb).-De la maquinaria y equipo para construccin, identificando su tipo y caractersticas, en horas efectivas de utilizacin y su correspondiente importe expresado en pesos. FORMATO PMECc).-De los materiales expresados en unidades convencionales, volmenes requeridos y pesos. FORMATO PUMd).- De los equipos de instalacin permanente expresados en unidades convencionales, volmenes requeridos y pesos. FORMATO LIBRE NO APLICAe).-De utilizacin del personal profesional tcnico, administrativo y de servicio encargado de la direccin, administracin y ejecucin de los trabajos, indicando la especialidad, nmero requerido, horas hombre para la ejecucin de los trabajos y su importe en pesos. FORMATO PPPT25.- Relacin de personal discapacitado adscrito a la empresa FORMATO RPAE

26.- Relacin de contratos cumplidos FORMATO RCC27.- La evidencia documental solicitada para acreditar los numerales 5 y 26 de esta Base Decima Tercera, deber anexarse en este apartado.

28.-Documentos proporcionados por LA CONVOCANTE y que devolver EL LICITANTE firmados cuando menos en la ltima hoja de cada uno de ellos:

28.1.-LA CONVOCATORIA FORMA E-2, incluyendo sus anexos y copia(s) de la(s) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones.

28.2.- Relacin de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresin de precios unitarios y monto total de la proposicin FORMA E-7.28.3.-Las Especificaciones Generales, Particulares y complementarias.

28.4.-El modelo de Contrato de Obra Pblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado FORMA E-8.

28.5.- Proyectos, para lo cual ser suficiente anexar en un CD dichos proyectos y u