BASES DE LICITACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ...licitaciontransmision.energia.gob.mx/Content/Docs/ANEXO-3-Contrato... · De conformidad con la LIE, corresponde al CENACE

BASES DE LICITACIÓN PARA LA

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISIÓN PARA LA INTERCONEXIÓN ENTRE EL

SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN) Y EL SISTEMA

ELÉCTRICO DE BAJA CALIFORNIA (BC)

ANEXO 3

Contrato de Gestión y Operación

Salvo respecto de los Participantes y Precalificados de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. [**] PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISIÓN QUE CONECTA EL SISTEMA ELÉCTRICO BAJA CALIFORNIA (BC) CON EL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN), que se rige por las Bases de Licitación respectivas, el contenido de la información consignada en este documento se pone a disposición de las personas que la quieran consultar, única y exclusivamente para fines informativos y referenciales, siendo de su responsabilidad exclusiva el uso que hagan de dicha información por lo que la Secretaría de Energía no incurrirá en responsabilidad alguna por daños o pérdidas de cualquier naturaleza derivados del uso que hagan de dicha información. La información contenida en este documento se proporciona en los términos en que se encuentra, sin garantía expresa o implícita de ningún tipo, por lo que no constituye en ninguna forma una oferta, afirmación o garantía de ninguna clase, ni implica asumir obligación alguna por parte de la Secretaría de Energía, por lo que no incurrirán en responsabilidad alguna por la veracidad, exactitud, utilidad, extensión, suficiencia, confiabilidad, actualidad o precisión de la información contenida en él.

ANEXO 3 DE LAS BASES DE LICITACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISIÓN PARA LA INTERONEXIÓN ENTRE EL

SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN) Y EL SISTEMA ELÉCTRICO BAJA CALIFORNIA (BC)

Página 3 de 411

ANEXO 3 Contrato de Gestión y Operación ÍNDICE

ÍNDICE .............................................................................................................................. 3 A N T E C E D E N T E S ................................................................................................... 4 D E C L A R A C I O N E S ................................................................................................ 8 CLÁUSULAS ................................................................................................................... 11 ASPECTOS GENERALES............................................................................................... 11 ASPECTOS TÉCNICOS .................................................................................................. 23 ASPECTOS ECONÓMICO - FINANCIEROS. .................................................................. 54 ASPECTOS LEGALES .................................................................................................... 87 Anexo 1 Definiciones y Acrónimos ................................................................................. 130 Anexo 2 Acta Constitutiva del Contratista ...................................................................... 149 Anexo 3 Propuesta Técnica del Contratista ................................................................... 151 Anexo 4 Propuesta Económica del Contratista .............................................................. 153 Anexo 5 Trayectoria y Derecho de Vía .......................................................................... 155 Anexo 6 Identificación de los Predios ............................................................................ 157 Anexo 7 Requerimientos Técnicos de las Actividades Previas a la Prestación de los Servicios ........................................................................................................................ 159 Anexo 8 Mecanismo de Supervisión .............................................................................. 179 Anexo 9 Penas Convencionales .................................................................................... 192 Anexo 10 Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión 198 Anexo 11 Pago por Terminación .................................................................................... 299 Anexo 12 Fideicomiso .................................................................................................... 318 Anexo 13 Modelo de Garantía de Cumplimiento de Contrato ........................................ 332 Anexo 14 Requerimiento de Seguros ............................................................................ 337 Anexo 15 Procedimiento de Revisión ............................................................................ 357 Anexo 16 Procedimiento de Variación ........................................................................... 372 Anexo 17 Procedimiento de Reversión .......................................................................... 384 Anexo 18 Contrato de Cesión de Derechos ................................................................... 397 Anexo 19 Mecanismo de Pago ...................................................................................... 401



Página 4 de 411

CONTRATO DE GESTIÓN Y OPERACIÓN QUE CELEBRA EL ESTADO POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, REPRESENTADA POR EL JEFE DE LA UNIDAD [**] (EN ADELANTE LA “CONTRATANTE”) Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL DE PROPÓSITO ESPECÍFICO [**],1 (A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL “CONTRATISTA”) REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU REPRESENTANTE LEGAL, EL [**]2, PARA QUE ESTE ÚLTIMO LLEVE A CABO POR CUENTA DE LA NACIÓN, ENTRE OTROS, EL FINANCIAMIENTO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTIÓN Y OPERACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISIÓN QUE CONECTA EL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN) CON EL SISTEMA ELÉCTRICO BAJA CALIFORNIA (BC), EN CORRIENTE DIRECTA DE ALTO VOLTAJE (HVDC) EN UN NIVEL DE TENSIÓN DE +/- 500 KV, EN LA REPÚBLICA MEXICANA, (EN LO SUCESIVO EL “CONTRATO DE GESTIÓN Y OPERACIÓN”), DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

A N T E C E D E N T E S

“Estrategia 2.2. Disponer de infraestructura eléctrica en las mejores condiciones para proveer el servicio con estándares de seguridad, calidad y eficiencia.

[…] Línea de acción 2.2.2.- Establecer programas que incrementen la eficiencia energética de los procesos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.” “Estrategia 3.1.- Desarrollar la infraestructura de transmisión eléctrica para incrementar el mallado de la red, su redundancia y la reducción de pérdidas. Línea de acción 3.1.1.- Reducir costos y establecer tarifas de transmisión que incentiven el desarrollo eficiente de la industria eléctrica. Línea de acción 3.1.2.- Implementar un programa de expansión y fortalecimiento de la red de transmisión que reduzca el número de líneas en estado de saturación de larga duración. Línea de acción 3.1.3.- Expandir el mallado de la red de transmisión incrementando su capacidad, flexibilidad, y el aprovechamiento de las fuentes renovables.”

1. De conformidad con la LIE, corresponde al CENACE proponer el Programa de Ampliación

y Modernización de la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución (PAMRNT) a la Secretaría de Energía, para su autorización, y a la CRE, para su opinión. El PAMRNT busca la minimización de los costos de prestación del servicio, reduciendo los costos de congestión, incentivando una expansión eficiente de la generación y considerando los criterios de Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad de la red.

1 Incorporar el nombre de la Sociedad Mercantil de Propósito Específico constituida por el Licitante Ganador.

2 Nombre del Representante legal del Contratista



Página 5 de 411

El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2017-2031 (PRODESEN), incluyó el proyecto de interconexión entre el Sistema Eléctrico Baja California y el Sistema Interconectado Nacional, en Corriente Directa de Alto Voltaje en un nivel de tensión de +/- 500 kV.

El PRODESEN incorpora los aspectos relevantes del PAMRNT. El. proyecto de interconexión entre el Sistema Eléctrico Baja California y el Sistema Interconectado Nacional fue propuesto por el CENACE a la Secretaría en el PAMRNT 2016-2030 y PAMRNT 2017-2031.

El proyecto de interconexión entre el Sistema Eléctrico Baja California y el Sistema Interconectado Nacional fue autorizado por la Secretaría y contó con opinión favorable de la CRE por lo que fue incorporado al PRODESEN 2016-2030 y PRODESEN 2017-2031, dentro del Objetivo 1. Interconectar el Sistema Interconectado Nacional con los Sistemas Aislados de la Península Baja California.

2. La estrecha colaboración de los sectores público y privado es indispensable para asegurar la provisión de servicios que garanticen el acceso de la población a energía eléctrica de calidad y con el menor costo de largo plazo, y dado que las necesidades de inversión son considerables tanto en construcción como en operación y mantenimiento de la infraestructura, es necesario consolidar los espacios de participación del sector privado, precisar las áreas de inversión del sector público y diseñar mejores esquemas de financiamiento.

3. La Ley de la Industria Eléctrica en su artículo 30 señala que el Estado a través de la

Secretaría de Energía o de los Transportistas podrá formar asociaciones o celebrar contratos con particulares para que lleven a cabo por cuenta de la Nación, entre otros, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación, y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica.

4. La Resolución de la Comisión Reguladora de Energía número RES/948/2015 en su

artículo 5° define a la actividad de transmisión como aquella que tiene por objeto conducir energía eléctrica desde las Centrales Eléctricas a través de líneas, subestaciones, elementos de transformación, requiriendo de equipos y actividades implícitas asociadas como la operación física, mantenimiento, modernización del equipo, compensación, protección, conmutación, medición y monitoreo, entre otros, con el fin de entregar la energía eléctrica al Mercado Eléctrico Mayorista o a Usuarios Finales o a las Redes Generales de Distribución.

5. El acuerdo por el que la CRE establece los criterios bajo los cuales se incorporarán en el

ingreso requerido del Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica los costos relacionados a los contratos o asociaciones a que se refieren los artículos 30 y 31 de la Ley de la Industria Eléctrica contenido en el número A/009/2016 establece, entre otros aspectos, que:

5.1. Los costos para prestar el Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica pueden

reducirse cuando los proyectos de ampliación y modernización se realicen por medio de asociaciones o contratos de largo plazo que faciliten el financiamiento y siempre que:



Página 6 de 411

I. Se adjudiquen por medio de procesos competitivos y de libre concurrencia, así calificados por la Secretaría de Energía, conforme dispone el artículo 32 de la Ley de la Industria Eléctrica;

II. Consideren que cada participante de la asociación o contrato realice las actividades de su especialidad y administre los riesgos asociados, manteniendo, tanto los participantes como el Estado, sistemas y registros contables separados para facilitar la regulación de diferentes proyectos, mismos que podrán ser públicos, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables; y,

III. Se cuente al menos con dos propuestas a evaluar antes de la adjudicación.

5.2. La regulación tarifaria a que se refiere la fracción II del artículo 30 de la Ley de la Industria Eléctrica antes mencionada, los costos que resulten de los procesos de competencia y libre concurrencia para asignar los contratos o asociaciones para desarrollar los proyectos se pueden considerar como eficientes, y trasladables a los usuarios, si dichos procesos resultan en costos competitivos; siendo condición necesaria que los procesos contengan al menos los siguientes elementos:

I. Un mecanismo que adjudique como ganador del proyecto que requiera el menor Pago Contractual Anual Constante, para un número de años consistente con la vida útil del proyecto de expansión o modernización;

II. Descripción de las condiciones que deben reunir los oferentes, de tal manera que prueben que cuentan con la capacidad técnica, operativa y financiera para llevar a cabo las actividades necesarias para la ejecución del proyecto en los términos del contrato o asociación, sin que esto implique limitar la libre concurrencia;

III. Un esquema en el que cada participante del contrato o asociación realice las actividades de su especialidad y maneje los riesgos respectivos; y,

IV. Las condiciones bajo los cuales el proyecto no sería adjudicado, cuando el resultado del proceso de adjudicación no incorpore las condiciones de precio y menor costo para el usuario, de acuerdo con los planes de expansión, análisis de alternativas y de costo beneficio en el PRODESEN; y,

5.3. La participación de los interesados en el segmento de transmisión se ve favorecida por el

establecimiento de principios de regulación tarifaria y el tratamiento transparente en el proceso de determinación de las remuneraciones previstas en los contratos y asociaciones que celebre el Estado, para que, en nombre y cuenta de la Nación, se lleven a cabo las actividades necesarias para prestar el Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica.

6. La contratación con particulares para efectuar el financiamiento, instalación,

mantenimiento, gestión, operación, y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica por parte de la Secretaría de Energía son una nueva modalidad de asociación público-privada para promover, mediante inversión privada, la ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión; tal es el caso del presente Contrato de Gestión y Operación de la infraestructura de transmisión que conecta el Sistema Interconectado Nacional (SIN) con el sistema eléctrico Baja California (BC), en corriente directa de alto voltaje (HVDC) en un nivel de tensión de +/- 500 kv, en la República Mexicana.

7. Mediante el esquema referido en el numeral inmediato anterior se logra:



Página 7 de 411

7.1. Mantener el control del Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica a favor del Estado;

7.2. Ampliar y modernizar la Red Nacional de Transmisión; 7.3. cumplir con la expansión de la Red Nacional de Transmisión pública mediante la

participación de la inversión privada; 7.4. Servir como alternativa para contratar a largo plazo con un particular para el desarrollo de

las actividades indicadas; 7.5. Aumentar la infraestructura básica y prestar servicios públicos de mayor calidad, que de

otro modo no podrían estar disponibles en el corto plazo; 7.6. Aprovechar la experiencia, la capacidad de innovación y los medios de financiamiento y

desarrollo de infraestructura con que cuentan los sectores social y privado; 7.7. Permitir que los particulares cuyas actividades sean contratadas se encarguen de realizar

en forma integral las actividades de financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación, y ampliación de la infraestructura a fin de lograr economías de escala y obtener mayor eficiencia;

7.8. Distribuir los riesgos inherentes entre los sectores público y privado de manera más eficiente y equilibrada a fin de que puedan ser mejor controlados o mitigados; y,

7.9. elevar la calidad del Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica y asegurar que sea óptima en el largo plazo.

8. Mediante convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el [**],3 la Secretaría

de Energía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de la Industria Eléctrica, convocó a las personas nacionales y extranjeras interesadas en participar en la Licitación Pública Internacional No. [**],4 mediante la cual se adjudicaría el Contrato de Gestión y Operación de la infraestructura de transmisión que conecta el Sistema Interconectado Nacional (SIN) con el sistema eléctrico Baja California (BC), en corriente directa de alto voltaje (hvdc) en un nivel de tensión de +/- 500 kv, en la República Mexicana.

9. De conformidad con lo estipulado en las Bases de Licitación y en las disposiciones de la

Ley de la Industria Eléctrica, y en virtud de que se cumplieron los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en el Fallo de la Licitación de fecha [**],5 la Secretaría de Energía declaró Licitante Ganador de la Licitación Pública Internacional No. [**] antes referida, a [**]6 – Licitante Ganador- en virtud de que cumplió con los requisitos y solicitó el menor Pago Contractual Anual Constante, según se estableció en el Fallo mencionado.

10. Dan fundamento a la celebración del presente Contrato por parte de la Contratante y el

Contratista, los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2°, 11, 26, 30 y 32 de la Ley de la Industria Eléctrica y 14 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica; 8, fracción XI, 10 y 14 del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, y los artículos relativos de las Leyes Aplicables, el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2017-2031, las Bases del Mercado Eléctrico y, las disposiciones administrativas de carácter general expedidas por la Comisión Reguladora de Energía.

3 Incorporar fecha de publicación de la Convocatoria.

4 Indicar el número la Licitación de la Licitación.

5 Incorporar la fecha del fallo.

6 Incorporar nombre de la empresa o consorcio ganador.



Página 8 de 411

D E C L A R A C I O N E S

1. Declara la Contratante, por conducto del Jefe de la Unidad del Sistema Eléctrico

Nacional y Política Nuclear, que:

1.1. Es una dependencia de la Administración Pública Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 10, 26 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

1.2. El señor [**], ocupa el cargo de Jefe de la Unidad del Sistema Eléctrico Nacional y Política

Nuclear, lo que acredita con copia certificada del nombramiento expedido por [**] de fecha [**] que se adjunta como Anexo 2 del Contrato. “Acta Constitutiva del Contratista y Poderes”, y cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir el presente Contrato, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8 fracción XI y 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía.

1.3. Con fecha [**],7 mediante Licitación Pública Internacional convocada por la Contratante,

por conducto la Unidad del Sistema Eléctrico Nacional y Política Nuclear, el Estado adjudicó al Licitante Ganador conformado por las empresas [**],8 el Contrato de Gestión y Operación de acuerdo con lo establecido en los artículos 30 y 32 de la Ley de la Industria Eléctrica y el Fallo de la Licitación.

2. Declara el Contratista por conducto de su representante legal, que:

2.1. Es una sociedad mercantil de propósito específico, legalmente constituida conforme a las

leyes de los Estados Unidos Mexicanos, como lo acredita con la escritura pública número [**],9 de fecha [**],10 otorgada ante la fe del Lic. [**],11 Notario Público No. [**]12 de [**],13 cuyo objeto social es llevar a cabo todas aquellas actividades necesarias para cumplir con el objeto del presente Contrato de Gestión y Operación. Copia certificada de la misma se adjunta como Anexo 2 del Contrato. “Acta Constitutiva del Contratista y Poderes”.

2.2. En su carácter de representante legal, el señor [**],14 declara ser mayor de edad, de

nacionalidad [**],15 con domicilio legal establecido en [**],16 contar con poderes amplios y suficientes para suscribir el presente Contrato de Gestión y Operación y obligar a su representada en los términos del mismo, lo que acredita con su representación contenido en la escritura pública número [**],17 de fecha [**],18 otorgada ante la fe del Lic. [**],19


8 Incorporar nombre de la empresa o consorcio ganador.

9 Incorporar número de escritura.

10 Incorporar fecha de escritura.

11 Incorporar el nombre del titular de la Notaria.

12 Incorporar el número de notaria.

13 Incorporar la localidad donde reside la Notaria.

14 Incorporar el nombre del Representante Legal del Contratista.

15 Incorporar la nacionalidad del representante legal.

16 Incorporar el domicilio legal.

17 Incorporar número de escritura.

18 Incorporar fecha de escritura.

19 Incorporar el nombre del titular de la Notaria.



Página 9 de 411

Notario Público No. [**]20 de [**]21.Copia certificada de la misma se adjunta como Anexo 2 del Contrato. “Acta Constitutiva del Contratista y Poderes”.

2.3. El señor [**]22 declara, bajo protesta de decir verdad, que a la fecha de firma del presente

Contrato de Gestión y Operación, dicha personalidad no le ha sido revocada, limitada, ni modificada en forma alguna.

2.4. Con fecha [**],23 el Licitante Ganador en cumplimiento de lo establecido en las Bases de Licitación, constituyó la Sociedad Mercantil de Propósito Específico para que celebre con la Contratante el Contrato de Gestión y Operación; posteriormente, con fecha [**],24 en calidad de cedente cedió a dicha Sociedad Mercantil de Propósito Específico, en calidad de cesionaria, los derechos derivados de la Licitación conforme a lo establecido en el Anexo 18 del Contrato. “Convenio de Cesión” mediante el cual esta última, asumió todos los derechos y obligaciones derivados de la Licitación e hizo suya la Propuesta presentada en ella por el Licitante Ganador.

2.5. En consecuencia y de conformidad con lo establecido en las Bases de Licitación, el

Contratista tiene el derecho y la correlativa obligación de celebrar el presente Contrato de Gestión y Operación con la Contratante.

2.6. Tiene plena capacidad jurídica para contratar y conoce las obligaciones que adquiere con

la celebración del presente Contrato de Gestión y Operación. 2.7. En esta misma fecha celebró con el Centro Nacional de Control de Energía el documento

adjunto como Anexo 10 del Contrato. “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión”, instrumento que contiene las condiciones técnicas para la prestación de los Servicios y el mecanismo mediante el cual se realizará el Pago Contractual Anual Constante, que recibirá el Contratista.

2.8. Conoce las Autorizaciones que en forma limitativa corresponde gestionar a la Contratante,

en los términos de este Contrato de Gestión y Operación, y sabe que es su responsabilidad tramitar, obtener y mantener en pleno vigor y efecto, todas las demás Autorizaciones que resulten necesarias para el cabal cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato de Gestión y Operación.

2.9. Ha inspeccionado debidamente la Trayectoria de la Línea de Transmisión materia de este

Contrato de Gestión y Operación, y ha considerado todos los factores necesarios para cumplir con el objeto del mismo, los cuales ha tomado en consideración en la elaboración de la Propuesta que el Licitante Ganador presentó en la Licitación, Propuesta que ha hecho suya para todos los efectos procedentes.

20

Incorporar el número de notaria. 21

Incorporar la localidad donde reside la Notaria. 22

Incorporar el nombre del Representante Legal del Contratista. 23

Incorporar la fecha del fallo. 24

Incorporar la fecha de firma del contrato de cesión de derechos.



Página 10 de 411

2.10. Conoce las características técnicas, financieras, ambientales, sociales, económicas y jurídicas bajo las cuales debe cumplir el objeto de este Contrato de Gestión y Operación y todas las obligaciones a su cargo; dispone de los recursos humanos, técnicos, administrativos, económicos y financieros suficientes, necesarios e idóneos para cumplir con sus obligaciones de forma eficiente, oportuna, y cuenta con los equipos y materiales necesarios, así como con el personal con la experiencia y capacidad requeridas en los términos y condiciones establecidos en este Contrato de Gestión y Operación.

2.11. Conoce, acepta y se responsabiliza del cumplimiento de todas las obligaciones laborales

y otras relacionadas con sus empleados, personal administrativo, Subcontratistas y comisionistas incluyendo sin limitar, el cumplimiento de todas las obligaciones relacionadas con las leyes laborales, de seguridad social y otras Leyes Aplicables.

2.12. Su representada ha sido constituida como una sociedad mercantil de propósito específico

y cuenta con los Subcontratistas necesarios e idóneos para cumplir con las obligaciones establecidas en este Contrato de Gestión y Operación; los accionistas del Contratista cuentan con los recursos técnicos y económicos necesarios para apoyarlo en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del Contrato de Gestión y Operación, así como de aquellas otras obligaciones que llegue a contraer o celebrar, o que a la fecha ha celebrado para la prestación de las obligaciones derivadas del mismo.

2.13. Conoce el contenido y alcance de las Bases de Licitación y del presente Contrato de

Gestión y Operación, así como sus términos y condiciones, por lo que manifiesta su voluntad de sujetarse a los mismos, asumiendo todos los derechos y obligaciones que le corresponden, derivados de dichos instrumentos, manifestando no encontrar vicio, error, dolo u omisión en ninguno de ellos.

2.14. Conoce y entiende el contenido y alcance que establece la Ley de la Industria Eléctrica y

su Reglamento; el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2017-2031; las Bases del Mercado Eléctrico; el Código de Red; las Condiciones Generales para la Prestación del Servicio Público de Transmisión y, las disposiciones administrativas de carácter general expedidas por la CRE y el CENACE; las demás Leyes Aplicables; así como los Anexos que forman parte integrante del presente Contrato de Gestión y Operación.

3. La Contratante y el Contratista por conducto de sus representantes, declaran que:

3.1. Único. En razón de lo señalado en los Antecedentes y Declaraciones anteriores, es su

intención celebrar el presente Contrato de Gestión y Operación conforme a los términos y condiciones de las siguientes:



Página 11 de 411

CLÁUSULAS ASPECTOS GENERALES

CLÁUSULA PRIMERA. DEFINICIONES Para efectos de la Licitación y el presente Contrato de Gestión y Operación, incluyendo sus Anexos, las palabras escritas con primera letra en mayúscula, tendrán el significado que se les atribuye en la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento y el Anexo 1 del Contrato. “Definiciones y Acrónimos”, salvo que expresamente se indique otra cosa. Dichas palabras podrán usarse en singular o plural y en cualquier género, según lo requiera el sentido de la frase de que se trate. CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO Apartado 1. Objeto Es objeto del presente Contrato de Gestión y Operación que el Contratista lleve a cabo por cuenta de la Nación el Financiamiento, Instalación, Mantenimiento, Gestión y Operación de la Línea de Transmisión para prestar el Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica, conforme se establece en éste y las Leyes Aplicables. El objeto del presente Contrato de Gestión y Operación, incluye el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Contratista establecidas en este documento. El Estado será responsable de la prestación del Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica, siendo el Contratista solidariamente responsable en la prestación de dicho servicio, exclusivamente en el ámbito del objeto del presente Contrato de Gestión y Operación, a partir de la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios, de conformidad con lo señalado en este último documento y las Leyes Aplicables. El Contratista está obligado a llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con eficiencia y calidad todas las obligaciones a su cargo establecidas en este Contrato de Gestión y Operación, conforme a lo establecido en el mismo y las Leyes Aplicables. Apartado 2. Autorización de la Contratante para que el Contratista represente al Estado ante el CENACE En los términos establecidos en este Contrato de Gestión y Operación y en el documento adjunto como Anexo 10 del Contrato. “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Transmisión” la Contratante autoriza al Contratista, para representar al Estado ante el CENACE, exclusivamente en relación con el cumplimiento del objeto del presente Contrato de Gestión y Operación. Apartado 3. Administración del Contrato La administración del presente Contrato de Gestión y Operación corresponde a la Contratante, sin perjuicio de las demás facultades que las Leyes Aplicables y el presente Contrato de Gestión y Operación confieren al CENACE, la CRE y demás Autoridades Gubernamentales.



Página 12 de 411

CLÁUSULA TERCERA. MARCO JURÍDICO Y REGULATORIO APLICABLE Apartado 1. Marco Jurídico y regulatorio El régimen legal del presente Contrato de Gestión y Operación, se integra por los siguientes ordenamientos:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2. Tratados Internacionales celebrados por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y

ratificados por el Senado de la República; 3. Ley de la Industria Eléctrica; 4. Código de Comercio; 5. Código Civil Federal; 6. Ley de Transición Energética; 7. Ley General de Bienes Nacionales; 8. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 9. Ley Federal de Competencia Económica;

10. Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 11. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 12. Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado; 13. Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; 14. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 15. Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica; 16. Reglamento Interior de la Secretaría de Energía; 17. Bases del Mercado Eléctrico; 18. Acuerdo por el que se emiten los modelos de convenios de transportistas y distribuidores,

así como los modelos de contratos de participantes del mercado eléctrico mayorista, en las modalidades de generador, suministrador, comercializador no suministrador y usuario calificado (DOF del 25 de enero de 2016);

19. Acuerdo número A/009/2016, por el que la Comisión Reguladora de Energía establece los criterios bajo los cuales se incorporarán en el ingreso requerido del Servicio Público de Transmisión y Distribución de energía eléctrica los costos relacionados a los contratos o asociaciones a que se refieren los artículos 30 y 31 de la Ley de la Industria Eléctrica (DOF del 23 de septiembre de 2016);

20. Código de Red, (DOF 8 de abril de 2016); 21. Resolución número 948/2015 por la que la Comisión Reguladora de Energía expide las

disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso abierto y prestación de los servicios en la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución de energía eléctrica (DOF del 16 de febrero de 2016);

22. Manual de Solución de Controversias (DOF del 16 de marzo de 2016); 23. Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de

conformidad con estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, aprobado por el Pleno de la Asamblea del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas en la XXXIII Sesión Ordinaria, celebrada en el mes de febrero de 2013;

24. Manual de Estado de Cuenta, Facturación y Pagos (DOF del 3 de marzo de 2016); 25. Manual de Garantías de Cumplimiento (DOF del 16 de marzo de 2016);

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lftaip.htm



Página 13 de 411

26. Manual de Registro y Acreditación de Participantes del Mercado (DOF del 15 de julio de 2016);

27. Criterios mediante los que se establecen las Características. Específicas de la Infraestructura Requerida para la Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de Centros de Carga (DOF del 02 de julio de 2015) y,

28. Las demás leyes, reglamentos, disposiciones, sentencias, jurisprudencias y actos emitidos por la CRE, el CENACE y demás Autoridades Gubernamentales en el ejercicio de sus facultades y la actualización o sustitución que se lleve a cabo de esas disposiciones de tiempo en tiempo. El Contratista acepta que, si las Leyes Aplicables fuesen derogadas, modificadas o adicionadas, en todo tiempo quedará sujeto a la nueva legislación y a las nuevas disposiciones legales y administrativas que en la materia se expidan, a partir de su entrada en vigor, las que pasarán a formar parte de las Leyes Aplicables. Apartado 2. Reglas de interpretación. El presente Contrato de Gestión y Operación se interpretará de la siguiente forma:

1. Las Bases de Licitación serán de aplicación supletoria al presente Contrato de Gestión y Operación, para efectos de la interpretación de éste.

2. Los Anexos del presente Contrato de Gestión y Operación forman parte integral del mismo.

3. Todas las referencias a cláusulas, numerales, literales, secciones, incisos, subincisos o Anexos hechas en el presente Contrato de Gestión y Operación, se entienden referidas a las cláusulas, numerales, literales, secciones, incisos, subincisos o Anexos del mismo, a menos que en forma explícita se indique que forman parte de las Bases de Licitación o algún otro documento.

4. Las Partes aceptan que cualquier acuerdo o disposición contenida en este Contrato de Gestión y Operación que resulte contrario a cualquier disposición de orden público, se tendrá por no puesta y no afectará la validez de los demás términos y condiciones del mismo. Cuando sea posible legalmente, las Partes llevarán a cabo las acciones procedentes para sustituir los términos y condiciones que resulten inválidos por otros que los sustituyan con el propósito de lograr el objeto del presente Contrato de Gestión y Operación.

5. Las referencias en este Contrato de Gestión y Operación a las disposiciones del mismo o de cualquier otro contrato o documento, se entenderán tal y como dichos documentos sean modificados o re-expresados en el futuro.

6. En caso de cualquier discrepancia, diferencia o contradicción entre lo previsto en la Propuesta del Licitante Ganador presentada en la Licitación, incluyendo sin limitación la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica que la conforman y lo previsto en este Contrato de Gestión y Operación y sus Anexos, prevalecerán los términos del presente Contrato de Gestión y Operación y sus Anexos, sin incluir dicha Propuesta.

7. Cualquier discrepancia entre lo señalado en el presente Contrato de Gestión y Operación y sus Anexos, prevalecerá lo indicado en el primer documento.

8. En caso de duda se aplicará el criterio que favorezca el interés público y produzca los efectos del presente Contrato de Gestión y Operación.

9. Para todos los efectos procedentes se entiende que todos los plazos que se establecen en el presente Contrato de Gestión y Operación corresponden a Días Calendario salvo que específicamente se establezca que corresponden a Días Hábiles.



Página 14 de 411

10. Las Partes expresamente convienen que nada de lo dispuesto en el presente Contrato de Gestión y Operación, ni en la Propuesta, faculta o podrá interpretarse que faculta al Contratista para desempeñar funciones propias de la Contratante, o demás entidades y dependencias de cualquier orden de gobierno, las cuales únicamente serán prestadas por ellas, o las personas que éstas designen para tal efecto.

11. Adicionalmente a las anteriores, serán aplicables las reglas de interpretación de los contratos previstas en el Código Civil Federal. El Contratista reconoce y acepta ser el único responsable ante el Estado, la Contratante y cualquier otra Autoridad Gubernamental, de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, que deriven de este Contrato de Gestión y Operación y el marco legal descrito en la presente CLÁUSULA TERCERA. MARCO JURÍDICO Y REGULATORIO APLICABLE. CLÁUSULA CUARTA. ACEPTACIÓN INCONDICIONAL DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO DE GESTIÓN Y OPERACIÓN La firma del presente Contrato de Gestión y Operación, implica la aceptación incondicional e integral de sus términos por el Contratista, quien conoce a cabalidad sus consecuencias y alcances legales. El Contratista se obliga con la Contratante en los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato de Gestión y Operación. CLÁUSULA QUINTA. VIGENCIA DEL CONTRATO DE GESTIÓN Y OPERACIÓN

1. El presente Contrato de Gestión y Operación tendrá una vigencia de treinta (30) Años Contractuales, contados a partir de la Fecha de Firma del Contrato y hasta la Fecha de Terminación del Contrato.

2. El plazo de Vigencia del Contrato comprende las siguientes dos etapas:

2.1. La etapa de Actividades Previas a la Prestación de los Servicios que se inicia en la Fecha de Firma del Contrato y termina en la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios, y

2.2. La Etapa de Prestación de los Servicios que comienza en la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios y termina en la Fecha de Terminación del Contrato o la Fecha de Terminación Anticipada del Contrato.

3. La Vigencia del presente Contrato se prorrogará en los casos y conforme a lo establecido en la CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA. PRÓRROGA DEL CONTRATO, con los efectos que en dicha Cláusula se señalan. CLÁUSULA SEXTA. IDIOMA Y MONEDA DEL CONTRATO Apartado 1. Idioma del Contrato El idioma del presente Contrato de Gestión y Operación será el español. Toda comunicación, información, documentos, correspondencia, dibujos, diseños, reportes del Contratista, Subcontratistas, avisos, certificados, especificaciones, requerimientos, manuales, notificaciones, así como cualquier otro documento relacionado con o derivado del presente Contrato de Gestión y Operación, independientemente del medio en que se contengan, deberán ser emitidos, redactados y almacenados en su totalidad en el idioma español.



Página 15 de 411

Cuando algún documento original relacionado con este Contrato de Gestión y Operación conste en idioma distinto del español, deberá ser traducido a este último idioma a costa del Contratista. Sin este requisito se tendrá por no presentado y no será tomado en cuenta para los efectos del presente Contrato de Gestión y Operación. La Contratante podrá rechazar por causa justificada la traducción del documento de que se trate y solicitar al Contratista, la lleve a cabo nuevamente por conducto de un perito traductor autorizado en México, considerando las observaciones que la Contratante exponga en el requerimiento respectivo. Apartado 2. Moneda del Contrato El pago al Contratista del Pago Contractual Anual Constante por parte del CENACE será hecho en Pesos, moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos, conforme se establece en la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. PAGOS AL CONTRATISTA. Salvo las indemnizaciones que provengan de Seguros o coberturas cambiarias contratados por el Contratista en una moneda diversa del Peso, todos los pagos entre las Partes se llevarán a cabo en Pesos. El Contratista podrá contratar en el mercado, a su riesgo y ventura, coberturas cambiarias que, en su caso, mitiguen su riesgo de inversión inicial en una moneda diferente al Peso. CLÁUSULA SÉPTIMA. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES Apartado 1. Autorizaciones Salvo que expresamente se indique otra cosa en el presente Contrato de Gestión y Operación, es obligación del Contratista obtener y mantener en pleno vigor y efecto, todas las Autorizaciones requeridas para el cumplimiento del objeto de este Contrato de Gestión y Operación y de las obligaciones a su cargo establecidas en él, durante toda la Vigencia del Contrato. Apartado 2. Obligaciones del Contratista El Contratista se obliga a gestionar las Autorizaciones a su cargo; a actuar oportunamente y de buena fe, conforme se establece en el presente Contrato de Gestión y Operación y las Leyes Aplicables; a cumplir los requisitos establecidos al efecto; y a entregar las solicitudes o documentos de que se trate, incluyendo la información que corresponda. La imposición de las servidumbres y en general cualquier otra Autorización que, según las Leyes Aplicables, requiera el Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones conforme al presente Contrato de Gestión y Operación, deberá ser solicitada por el Contratista a la Autoridad Gubernamental correspondiente, debiendo el Contratista cumplir con todos los requerimientos respectivos establecidos en las Leyes Aplicables. Queda expresamente entendido que dentro de la obligación de mantener vigentes las Autorizaciones que asume el Contratista se incluye el pago de derechos, aprovechamientos, rentas, tasas, impuestos o cualesquier clase de contraprestación que por los mismos deba pagarse a cualquier Autoridad Gubernamental o terceros. En ningún



Página 16 de 411

caso las Autorizaciones a cargo del Contratista, incluirán pago, contraprestación u obligación pecuniaria a cargo de la Contratante. El Contratista efectuará la valoración de los impactos sociales que podrían derivarse de sus actividades señaladas en el presente Contrato de Gestión y Operación; así como de las medidas de mitigación correspondientes ante las Autoridades Gubernamentales, observando para ello, las leyes y los tratados internacionales suscritos por el Gobierno de México. Lo anterior en los términos de lo establecido en el artículo 119 de la Ley y conforme a la evaluación de impacto social que lleve a cabo el Contratista. En la Fecha de Terminación del Contrato o la Fecha de Terminación Anticipada del Contrato, lo que ocurra primero, el Contratista transmitirá a la Contratante por escrito, todas y cada una de las Autorizaciones y celebrará aquellos actos jurídicos que se requieran para lograr dicho propósito. El incumplimiento del Contratista a la obligación aquí establecida le hará responsable de los daños y perjuicios que deriven del mismo. En el caso de Terminación Anticipada del Contrato, el Contratista dispondrá de 30 (treinta) Días, contados a partir de la Fecha de Terminación Anticipada del Contrato para transmitir por escrito a la Contratante todas las Autorizaciones, y celebrará los actos jurídicos necesarios para esos efectos, conforme a lo establecido en las Leyes Aplicables.

Apartado. 3. Obligaciones de la Contratante

1. Es obligación de la Contratante:

1.1. Apoyar y cooperar con el Contratista, mediante la entrega de información o documentos en su poder, pero sin incluir el gasto de sumas de dinero para la obtención y mantenimiento en vigencia de las Autorizaciones que este último requiera para el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato de Gestión y Operación;

1.2. No obstaculizar o impedir el ejercicio de los derechos o el cumplimiento de las obligaciones del Contratista;

1.3. Otorgar sin dilación las Autorizaciones a su cargo que le sean requeridas por el Contratista siempre que este último cumpla con todos los requisitos establecidos al efecto; y

1.4. De manera limitativa, obtener y mantener en pleno vigor y efecto, las Autorizaciones que en forma directa requiera para el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato de Gestión y Operación o las Leyes Aplicables.

2. Conformidades de la Contratante: En todos los casos previstos en el presente Contrato de

Gestión y Operación, en el que se requiera que la Contratante manifieste su Conformidad respecto a documentos o solicitudes presentadas por el Contratista, esta última se obliga a:

1.1. No obstaculizar el procedimiento para otorgar la Conformidad de que se trate; 1.2. Sujetarse a los plazos establecidos en el presente Contrato de Gestión y Operación o las

Leyes Aplicables; 1.3. No denegar la Conformidad que le corresponda otorgar, sin causa justificada;



Página 17 de 411

1.4. Fundar y motivar sus decisiones a menos que en forma expresa se señale en el presente Contrato de Gestión y Operación que la decisión de que se trate será tomada a su sola discreción;

1.5. No emitir resoluciones contradictorias entre una instancia y otra de la propia Contratante; y

1.6. Coordinar la emisión oportuna de las Conformidades a su cargo. CLÁUSULA OCTAVA. NO RENUNCIA A DERECHOS DE LAS PARTES La omisión por alguna de las Partes, de requerir el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en este Contrato de Gestión y Operación o para requerir su implementación a cargo de la otra Parte, no deberá ser interpretada en ningún caso, como una renuncia de la Parte omisa a ejercer sus derechos o una dispensa, sin que esto afecte la validez de este Contrato de Gestión y Operación o el derecho de la Parte omisa a solicitar el cumplimiento forzoso de cualquier obligación de la otra Parte, dentro de los términos establecidos en el presente instrumento o el ejercicio de cualquier acción que esté a su disposición bajo el presente Contrato de Gestión y Operación o las Leyes Aplicables. CLÁUSULA NOVENA. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA Apartado 1. Consideraciones Generales El Contratista deberá disponer de la organización y recursos humanos necesarios para cumplir cabalmente con todas sus obligaciones derivadas del presente Contrato de Gestión y Operación. Sin perjuicio de la organización y recursos humanos que disponga, el Contratista será siempre responsable del cumplimiento cabal, íntegro y oportuno del Contrato de Gestión y Operación tanto en la etapa de Actividades Previas al Inicio de Prestación de los Servicios como en la etapa de Prestación de los Servicios. Para todos los efectos legales, el Contratista tendrá la responsabilidad total y exclusiva, en su condición de empleador, por todo el Personal del Contratista, quedando especialmente sujeto a las disposiciones normativas y legales en la materia derivada de las Leyes Aplicables. Será responsabilidad del Contratista que los subcontratos que realice cumplan con estas disposiciones. El Contratista deberá informar al Representante Designado de la Contratante, dentro de los treinta (30) Días siguientes a la Fecha de Inicio de Vigencia, la estructura organizacional acompañada del perfil de los profesionales directivos y especialistas que dispondrá en la etapa de Actividades Previas al Inicio de Prestación de los Servicios, incluyendo una descripción de los Subcontratistas que participarán en esta etapa, de acuerdo a lo establecido en el Apartado 3. Subcontrataciones de la presente CLÁUSULA NOVENA. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA. Asimismo, el Contratista deberá informar al Representante Designado de la Contratante, con una antelación mínima de seis (6) meses antes a la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios, la estructura organizacional acompañada del perfil de los profesionales directivos y especialistas que dispondrá en la Etapa de Prestación de los Servicios.



Página 18 de 411

La información presentada por el Contratista deberá ser sobre la base de la estructura organizacional presentada en su Propuesta y que se adjunta como Anexo 3 del Contrato. “Propuesta Técnica del Contratista”. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta CLÁUSULA NOVENA. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA hará incurrir al Contratista en las Penas Convencionales establecidas en este Contrato de Gestión y Operación y las Leyes Aplicables. Apartado 2. Relaciones laborales del Contratista El Contratista será el exclusivo responsable de la contratación del Personal del Contratista, Subcontratistas, agentes y otros representantes para la ejecución del presente Contrato de Gestión y Operación; en todo caso el Personal del Contratista deberá contar con una adecuada calificación para el desarrollo de los trabajos que se requieran. El Contratista será el exclusivo responsable del cumplimiento de todas las obligaciones que se relacionan con el Personal del Contratista, incluyendo, sin limitación, todas las obligaciones emanadas de las Leyes Aplicables, especialmente aquellas que rijan las relaciones entre trabajadores y empleadores, y cualquier otra obligación que emane de negociaciones colectivas u otros acuerdos laborales aplicables. El Contratista deberá contratar y cerciorarse de que sus Subcontratistas contraten personal capacitado y suficiente para la realización de las actividades que se les contrate. Asimismo, el Contratista deberá cumplir con todos los requerimientos legales en materia laboral y de seguridad social para la contratación, despido y retiro del Personal del Contratista, y deberá cerciorarse de que sus Subcontratistas también cumplan con dichos requerimientos. El Contratista deberá cumplir con todas las obligaciones que le impongan las Leyes Aplicables, lo que deberá exigir a sus Subcontratistas. La Contratante en cualquier momento podrá solicitar al Contratista evidencia del cumplimiento de las obligaciones referidas en la presente CLÁUSULA NOVENA. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA, la que en su caso deberá ser entregada en un plazo no mayor de diez (10) Días. Sin perjuicio de las reglas anteriores, la Contratante estará en todo momento facultada para requerir del Contratista la entrega de información periódica con relación al cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, tanto del propio Contratista como de sus Subcontratistas, la que en su caso deberá ser entregada en un plazo no mayor de 10 (diez) Días. Apartado 3. Subcontrataciones 3.1 Consideraciones Generales El Contratista podrá subcontratar actividades en cualquier etapa durante la Vigencia del Contrato. Sin perjuicio de lo anterior el Contratista será el único responsable ante la Contratante por el cumplimiento del Contrato de Gestión y Operación. Es obligación del Contratista incluir en los Subcontratos que celebre con Subcontratistas, una cláusula arbitral para la resolución de las controversias que se susciten con motivo de dichos Subcontratos.



Página 19 de 411

3.2 Subcontrataciones en la Etapa Previa al Inicio de Prestación de los Servicios. El Contratista deberá informar al Representante Designado de la Contratante la relación de los Subcontratistas que tendrán a su cargo la Construcción de la Línea de Transmisión. 3.3 Subcontrataciones en la Etapa de Prestación de los Servicios El Contratista deberá informar al Representante Designado de la Contratante, la relación de los Subcontratistas que tengan a su cargo las actividades relacionadas con la Prestación de los Servicios. CLÁUSULA DÉCIMA. REPRESENTANTES DE LAS PARTES Apartado 1. Representante Designado del Contratista Dentro de los diez (10) Días posteriores a la Fecha de Firma del Contrato, el Contratista tendrá la obligación de notificar por escrito al Representante Designado de la Contratante el nombre, teléfono celular y dirección de correo electrónico del Representante Designado del Contratista quien será su representante legal en las actuaciones que se lleven a cabo conforme al Contrato de Gestión y Operación y a quien deberán ser dirigidas todas las comunicaciones relacionadas con el Contrato de Gestión y Operación. Se entenderá para efectos del presente Contrato de Gestión y Operación que el Representante Designado del Contratista cuenta con las facultades suficientes para tomar las decisiones que correspondan en representación del Contratista por el sólo hecho de su nombramiento. Apartado 2. Representante Designado de la Contratante Dentro de los diez (10) Días posteriores a la Fecha de Firma del Contrato, la Contratante notificará al Contratista el nombre, teléfono celular y dirección de correo electrónico del Representante Designado de la Contratante quien la representará y actuará en virtud del presente Contrato de Gestión y Operación, conforme a los términos y condiciones, establecidos en el Contrato de Gestión y Operación. Salvo por lo actuado por funcionarios públicos en el legítimo ejercicio de sus atribuciones y competenciales legales, lo ejecutado por el Representante Designado de la Contratante prevalecerá sobre cualquier acción, determinación o solicitud contradictoria que realice o emitan otros funcionarios o representantes de la Contratante. De conformidad con lo señalado en el párrafo inmediato anterior, los servidores públicos de la Contratante debidamente nombrados de conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaría de Energía estarán facultados para desempeñar sus atribuciones legales sin necesidad de ningún acreditamiento, notificación previa o aceptación del Contratista. Apartado 3. Sustituciones Cualquiera de las Partes podrá sustituir libremente a su representante designado, previa notificación a la otra parte con al menos cinco (5) Días de anticipación, en la que se indique la causa que motiva la sustitución, el nombre, teléfono celular y dirección de



Página 20 de 411

correo electrónico del nuevo representante designado y la fecha a partir de la cual será efectiva la designación. El representante designado sustituido, no cesará en sus funciones hasta que el representante designado sustituto haya sido designado y los datos referidos en el presente párrafo, sean comunicados a la otra Parte, por lo que las comunicaciones hechas al representante designado sustituido serán validas hasta que tenga verificativo su sustitución en los términos del presente Apartado 3. Sustituciones. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. COMUNICACIONES Toda comunicación y relación entre las Partes, se efectuará a través del Representante Designado del Contratista y el Representante Designado de la Contratante. Dentro del plazo de treinta (30) Días contados a partir del nombramiento del Representante Designado del Contratista, este último acordará con el Representante Designado de la Contratante:

a) El sistema de comunicaciones que utilizarán el Contratista y la Contratante durante la Vigencia del Contrato, usando como documento oficial la Bitácora del Proyecto; y,

b) La forma de archivo y registro de la Documentación Operativa, la que se considerará oficial para todos los efectos legales y contractuales. Cualquier cambio o modificación del sistema de comunicaciones entre las Partes, deberá ser acordado por escrito previamente entre ellas, a través de la anotación correspondiente en la Bitácora del Proyecto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DOMICILIOS Salvo estipulación expresa en sentido contrario prevista en el presente Contrato de Gestión y Operación, todas las notificaciones, citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al Contrato de Gestión y Operación y las Leyes Aplicables, deberán realizarse: (i) personalmente cuando asi lo requieran disposiciones expresas contenidas en las Leyes Aplicables; o (ii) mediante escrito enviado por servicio de mensajería o correo certificado; o, (iii) mediante correo electrónico, a los siguientes domicilios y direcciones electrónicas:

a) Si es dirigida a la Contratante: Domicilio: Unidad del Sistema Eléctrico Nacional y Política Nuclear Av. Insurgentes Sur Número 890 Piso 9 Colonia Del Valle. C.P. 03100 Ciudad de México, México. Dirección de Correo electrónico:

b) Si es dirigida al Contratista: Domicilio: Dirección de Correo electrónico:

Para efectos de este Contrato de Gestión y Operación, las Partes fijan su domicilio en la Ciudad de México, México; prorrogando su competencia ante los tribunales jurisdiccionales de dicha ciudad.



Página 21 de 411

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. NOTIFICACIONES A efectos de notificaciones y comunicaciones relacionadas con o derivadas del presente Contrato de Gestión y Operación, las Partes designan los domicilios que constan en la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DOMICILIOS inmediata anterior, pudiéndose enviar cualquier notificación o comunicación, incluso las relativas al procedimiento arbitral o judicial según corresponda, al domicilio que corresponda a la Parte notificada. En el supuesto de que alguna de las Partes contratantes cambie de domicilio, a efectos de notificaciones, deberá comunicárselo a la otra parte por medio fehaciente mediante comunicación escrita al Representante Designado de la otra Parte, hecha en la Bitácora del Proyecto. Hasta que la Parte que cambie de domicilio no haya notificado a la otra Parte como se indica en esta CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. NOTIFICACIONES, se entenderá vigente el último domicilio que hubiera notificado y serán válidas las notificaciones que se hagan en él. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. ENTREGA DE INFORMACIÓN Apartado 1. Información a entregar durante la etapa de Actividades Previas a la Prestación de los Servicios La Contratante no estará obligada a entregar al Contratista mayor información que la incluida en el Cuarto de Datos durante la Licitación. El Contratista deberá entregar a la Contratante al menos la siguiente información durante la etapa de Actividades Previas a la Prestación de los Servicios:

i. Informe de la organización y personal superior del Contratista cuando ésta se constituya y cada vez que se produzca un cambio. El Informe inicial deberá ser entregado a mas tardar a los treinta (30) Días siguientes a la Fecha de Inicio de Vigencia, los informes reportando algún cambio deberán ser entregados dentro de los quince (15) días de producido el cambio.

ii. Informe mensual de Avance de Obras, el cual deberá ser entregado dentro de los primeros quince (15) días del mes siguiente al que se reporta.

iii. Informes ejecutivos trimestrales e informe final de la gestión ambiental durante la etapa de Actividades Previas a la Prestación de los Servicios, considerando las normas, medidas de mitigación, medidas de restauración, plan de seguimiento ambiental de acuerdo a la normativa ambiental. Los informes trimestrales deberán ser entregados dentro del plazo de quince (15) días del mes siguiente al trimestre que se reporta. El informe final deberá ser entregado dentro del plazo de treinta (30) días de la Fecha de Inicio de Prestación de los Servicios.

iv. Estados financieros trimestrales y anuales internos del Contratista. Los informes trimestrales deberán ser entregados dentro del plazo de treinta (30) días del mes siguiente al trimestre que se reporta. El estado financiero anual interno deberá ser entregado dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días del año que se reporta.

v. Informe reportando las garantías que haya otorgado el Contratista a acreedores y garantes, individualizando a acreedores y garantes.

vi. Información acerca de accidentes del trabajo. vii. Información mensual de reclamos presentados por terceros, el cual deberá ser

entregado dentro de los primeros 15 días del mes siguiente al mes reportado. viii. Cualquier otra información que se solicite explicitamente en el presente Contrato

de Gestión y Operación o que solicite específicamente la Contratante.



Página 22 de 411

Dentro de los 30 (treinta) Días posteriores a la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios, el Contratista entregará a la Contratante, copia fiel de la Documentación Operativa generada durante la etapa de Actividades Previas a la Prestación de los Servicios, en la forma establecida conforme lo señalado en el inciso b) de la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. COMUNICACIONES. Lo señalado en este párrafo es sin perjuicio de los informes que el Contratista está obligado a emitir a solicitud de la Contratante, en cualquier momento. Apartado 2. Información a entregar durante la Etapa de Prestación de los Servicios El Contratista cumplirá con todos los requerimientos de información y procedimientos establecidos en este Contrato de Gestión y Operación o las Leyes Aplicables, que sean requeridos por la Contratante, la CRE, el CENACE, el Supervisor del Proyecto o cualquier otra Autoridad Gubernamental. A este efecto, está obligado a implementar un sistema de información en línea que permita acceder periódicamente a la información relacionada con el Contrato de Gestión y Operación en tiempo real, a fin de satisfacer las necesidades de información de una manera eficaz y resguardando la confidencialidad de la información cuando proceda conforme a las Leyes Aplicables. El sistema de información referido en el párrafo inmediato anterior deberá estar funcionando a satisfacción de la Contratante, dentro de los cinco (5) Días previos a la Fecha Programada de Inicio de Construcción y mantenerse operando durante la Vigencia del Contrato, sin perjuicio de actualizaciones que de tiempo en tiempo se lleven a cabo a instancia de la Contratante, el CENACE o alguna Autoridad Gubernamental. El Contratista deberá presentar los informes periódicos, estadísticas y cualquier otro dato con relación con sus actividades y operaciones, en las formas y plazos que establezca la Contratante, la CRE o el CENACE, según corresponda, en el respectivo requerimiento. El Contratista deberá entregar a la Contratante al menos la siguiente información durante la etapa de Prestación de los Servicios:

i. Informe de la organización y personal superior del Contratista cada vez que se produzca un cambio, el cual deberá ser entregados dentro de los quince (15) días de producido el cambio.

ii. Informe semestral de la gestión ambiental durante la etapa de explotación, considerando las normas, medidas de mitigación, medidas de restauración, plan de seguimiento ambiental impuestos por la normativa ambiental.

iii. Estados financieros trimestrales y anuales internos del Contratista. Los informes trimestrales deberán ser entregados dentro del plazo de treinta (30) días del mes siguiente al trimestre que se reporta. El estado financiero anual interno deberá ser entregado dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días del año que se reporta.

iv. Informe sobre estadísticas, mediciones y controles a que se refiere el Anexo 10 Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión, del presente Contrato.

v. Cualquier otra información que se solicite explicitamente en el presente Contrato de Gestión y Operación o que solicite específicamente la Contratante.



Página 23 de 411

El Contratista deberá facilitar la revisión de su documentación, archivos y otros datos que requieran la Contratante o cualquier otra Autoridad Gubernamental, de conformidad con lo dispuesto en la presente CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. ENTREGA DE INFORMACIÓN. Apartado 3. Entrega de información a la Terminación del Contrato o Terminación Anticipada del Contrato En la Fecha de Terminación del Contrato o la Fecha de Terminación Anticipada del Contrato, lo que ocurra primero y en un plazo no mayor a 10 (diez) Días Hábiles posteriores, el Contratista se obliga a entregar al Representante Designado de la Contratante toda la Información del Proyecto, la Documentación Operativa y toda la propiedad intelectual necesaria para la operación de la Línea de Transmisión y la prestación de los Servicios. Tratándose de propiedad intelectual, el Contratista deberá realizar, a su costa, cualquier acto que sea necesario a fin de que la Contratante sea titular, licenciataria o causahabiente de todo derecho de propiedad intelectual necesario para la continuidad de la operación de la Línea de Transmisión. El incumplimiento de la obligación de entrega de información a cargo del Contratista, establecida en la presente CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. ENTREGA DE INFORMACIÓN dará lugar a la aplicación de las Penas Convencionales correspondientes.

ASPECTOS TÉCNICOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS – PREVIO A LA CONSTRUCCIÓN Apartado 1. Consideraciones Generales La etapa de Actividades Previas a la Prestación de los Servicios iniciará en la Fecha de Firma del Contrato y durará hasta la Fecha de Terminación de la Construcción, en esta etapa, la Contratante y el Contratista establecerán las bases para la Construcción y el inicio de la prestación de los Servicios. Conforme a lo establecido en el presente Contrato de Gestión y Operación, el Contratista llevará a cabo, entre otras, las siguientes actividades:

a) Establecer los sistemas y protocolos financieros iniciales; b) Establecer el protocolo de familiarización inicial del Personal del Contratista; c) Verificar los Indicadores de Servicios e Indicadores de Gestión aplicables; d) Abrir el registro del inventario de activos de los Bienes Afectos al Contrato; e) Constituir el Fideicomiso, conforme a los lineamientos establecidos en el Anexo

12 del Contrato: “Fideicomiso”; f) Elaborar la Ingeniería Básica y el Proyecto Ejecutivo a partir de la Propuesta

Técnica y el Anexo 7 del Contrato. “Requerimientos Técnicos Actividades Previas a la Prestación de los Servicios”;

g) Obtener, conservar y mantener en pleno vigor y efecto todas las Autorizaciones que requiera para cumplir con el objeto del Contrato y las obligaciones a su cargo establecidas en él, hasta la Reversión de la Línea de Transmisión;



Página 24 de 411

h) Financiar y construir la Línea de Transmisión hasta su completa terminación para dejarla habilitada para prestar los Servicios;

i) Contratar los Seguros estipulados en el presente Contrato; j) Otorgar y mantener vigentes las garantías otorgadas por los fabricantes,

Subcontratistas y proveedores de los bienes, construcciones, Obras, Equipos, Equipamiento, incluyendo los Bienes Afectos al Contrato;

k) Obtener y mantener en pleno vigor y efecto la Garantía de Cumplimiento de Contrato, durante la Vigencia del Contrato, independientemente de otras garantías que cualquier otra Autoridad Gubernamental o tercero pudiera requerir al Contratista;

l) Mantener un mínimo de Capital Social, sin derecho a retiro de acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. CAPITAL SOCIAL; y

m) Programar, gestionar, pagar y obtener las servidumbres legales, los predios o los derechos sobre los predios necesarios para la Construcción y Operación de la Línea de Transmisión en el Derecho de Vía.

El Contratista realizará las Actividades Previas a la Prestación de los Servicios que establece el presente Contrato de Gestión y Operación de conformidad con lo establecido es este último documento y las Leyes Aplicables; y será responsable por las pérdidas o daños causados directamente por su negligencia, incumplimiento voluntario o fraude. Apartado 2. Comité de Coordinación Dentro de los 30 (treinta) Días siguientes a la Fecha de Firma del Contrato, la Contratante y el Contratista, establecerán un Comité de Coordinación formado hasta por 5 (cinco) miembros designados 2 (dos) por la Contratante y 3 (tres) por el Contratista, pudiendo ser sustituidos por cada una de las Partes mediante notificación por escrito entregada a la otra Parte en cualquier momento. El Comité de Coordinación tendrá como principal función evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Contratista durante la Vigencia del Contrato. El Comité de Coordinación será la primera instancia de resolución de conflicto que surja entre las Partes por interpretación o ejecución del Contrato de Gestión y Operación o de cualquiera de sus obligaciones respecto al mismo, de conformidad con lo dispuesto en la CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. El Comité de Coordinación funcionará de acuerdo con lo siguiente:

a) Tomará decisiones por unanimidad. En caso de no lograr acuerdo después de tres intentos, cualquiera de las Partes podrá someter el asunto al mecanismo previsto en la CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS;

b) Se reunirá periódicamente conforme al calendario que apruebe anualmente en el mes de enero de cada año, salvo el año de firma del Contrato de Gestión y Operación, en el que deberá establecer su calendario de reuniones en la primera sesión que celebre;

c) No tendrá la facultad de modificar en forma directa o indirecta las disposiciones del presente Contrato de Gestión y Operación;

d) Dejará constancia escrita de sus reuniones y acuerdos; y e) Será coordinado por un representante de la Contratista.



Página 25 de 411

Por conducto del Comité de Coordinación, el Contratista, de ser necesario podrá solicitar la conformación de una Mesa Interinstitucional de Seguimiento a la Ejecución de Proyectos de Ampliación de la Red Nacional de Transmisión, para apoyar como facilitador de los procesos que requiera la obtención de las Autorizaciones, bienes o derechos necesarios para el cumplimiento del objeto del presente Contrato de Gestión y Operación. Apartado 3. Uso y ocupación superficial El Contratista se sujetará a las normas y procedimientos señalados en la Ley de la Industria Eléctrica, en el Capítulo VIII denominado del Uso y Ocupación Superficial y en las demás disposiciones establecidas en las Leyes Aplicables, respecto de la obtención de los predios requeridos por el Derecho de Vía. También será responsabilidad del Contratista la obtención de derechos sobre bienes de dominio público que se requieran, para su utilización en los fines del Contrato de Gestión y Operación. En cualquier caso será responsabilidad del Contratista llevar a cabo la gestión, cumplir los requisitos y cubrir los costos correspondientes. Apartado 4. Trayectoria

4.1. Definición de la Trayectoria

La definición de la Trayectoria es responsabilidad del Contratista. La Trayectoria que se indica en el Anexo 5 del Contrato. “Trayectoria y Derecho de Vía”, es indicativa y podrá ser modificada por el Contratista, a riesgo propio, con la simple notificación al Representante Designado de la Contratante. 4.2. Inspección de Trayectoria

El Contratista ha recorrido e inspeccionado la Trayectoria y sus alrededores, ha obtenido toda la información disponible sobre la misma, tiene pleno conocimiento y ha tomado en consideración todos los asuntos, condiciones y circunstancias que afecten o puedan afectar el Pago Contractual Anual Constante o la Fecha Programada de Inicio de la Prestación de los Servicios, incluyendo sin limitación, la disponibilidad de medios de transporte y de recursos humanos, y las obligaciones derivadas de su contratación, las condiciones sociales, climáticas, ambientales e hidrológicas, las características del suelo, las condiciones del subsuelo y las Leyes Aplicables. Lo dispuesto en este inciso no otorga al Contratista derecho alguno que pueda oponer en contra de la Contratante, liberándola en este acto de cualquier responsabilidad en cuanto a las condiciones actuales en que se encuentra la Trayectoria y el Derechos de Vía correspondiente, incluyendo la posible existencia de vicios ocultos en los predios que conforman dicha Trayectoria; sin embargo, la Contratante podrá utilizar el contenido del mismo para la defensa o contestación de cualquier acción que se ejercite en su contra. 4.3. Adquisición de bienes muebles e inmuebles

Los bienes muebles e inmuebles que requiere la Línea de Transmisión para su Construcción y Operación dentro de los límites de la Trayectoria, se describen en el



Página 26 de 411

Anexo 5 del Contrato. “Trayectoria y Derecho de Vía”, los cuales serán obtenidos y aportados para la Construcción y Operación de la Línea de Transmisión por el Contratista de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato de Gestión y Operación. El Contratista tendrá a su cargo el pago de los gastos relacionados con la gestión, adquisición y custodia del Derecho de Vía, incluyendo los derechos para su uso, la tierra misma y los bienes distintos a la tierra. El Derecho de Vía será transferido a la Contratante al término de la Vigencia del Contrato, libre de cualquier gravamen y sin costo alguno como parte del proceso de Reversión. En el caso de Terminación Anticipada del Contrato, serán aplicables las disposiciones correspondientes contenidas en el Anexo 11 del Contrato: “Pago por Terminación” y el Anexo 17 del Contrato: “Procedimiento de Reversión”. 4.4. Adquisición de servidumbres y predios por vía de negociación

En caso que se requiera de la negociación para la adquisición de servidumbres o predios que conforman el Derecho de Vía, el Contratista efectuará el procedimiento establecido en la legislación de la materia y será obligación del Contratista la realización de todos los actos que se requieran hasta la adquisición de los mismos. Lo anterior sin perjuicio de que la Contratante coadyuve en la ejecución de dichos actos, a través del Comité de Coordinación incluyendo de manera enunciativa y no limitativa las siguientes actividades:

a) Analizar y proponer alternativas que faciliten o hagan menos costosa la disposición de las servidumbres o predios adicionales contiguos a los bienes que conforman la Trayectoria;

b) Participar en las negociaciones con los afectados, en la gestión de trámites e integración de los expedientes con los documentos requeridos, en este último caso cuando tenga en su poder información o documentos que se requieran; y

c) Coadyuvar en la atención de demandas sociales relacionadas con la Línea de Transmisión y llevar a cabo los procedimientos para las consultas a las comunidades indígenas que procedan conforme a lo dispuesto por las Leyes Aplicables.

El Contratista será responsable de llevar a buen término las gestiones necesarias para realizar la Construcción de la Línea de Transmisión de forma eficiente, respetando para ello, los derechos humanos de las comunidades y pueblos. El Contratista observará en todo momento las Leyes Aplicables y los tratados internacionales suscritos por el Gobierno de México relacionados con el reconocimiento a las comunidades indígenas. La adquisición de bienes a comunidades indígenas será con estricto apego a los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en las que se pretenda desarrollar la Línea de Transmisión. 4.5. Disposición del Derecho de Vía por parte del Contratista

El Contratista llevará a cabo las actividades necesarias para obtener el acceso y uso del Derecho de Vía necesario para la Construcción y Operación de la Línea de Transmisión dentro de los límites de la Trayectoria.



Página 27 de 411

La Fecha Programada de Inicio de Construcción se reprogramará en el caso que el Contratista no haya obtenido al menos el 75% (setenta y cinco por ciento) del Derecho de Vía necesario para la Construcción de la Línea de Transmisión debido a un Evento Eximente de Responsabilidad. En este caso será aplicable lo establecido en la CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA. PRÓRROGA DEL CONTRATO. Los bienes que se describen en el Anexo 5 del Contrato. “Trayectoria y Derecho de Vía”, se identificarán y aportarán al Fideicomiso, en los términos establecidos en dicho documento, desde el momento en que se cumplan los hitos de Avance de Obra que se indican en el Apartado 4 de la CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS – CONSTRUCCIÓN, quedando irrevocablemente afectos al cumplimiento del objeto del Fideicomiso y del presente Contrato de Gestión y Operación, lo cual se hará mediante el levantamiento del acta correspondiente. El Representante Designado de la Contratante y el Representante Designado del Contratista deberán suscribir el acta o actas de identificación de los bienes que conforman el Derecho de Vía de la Trayectoria especificando sus características, de la que formará parte el inventario de los bienes muebles e inmuebles que sean materia del acta, incluyendo los planos topográficos, los límites de la Línea de Transmisión y fotografías, dibujos o esquemas que permitan su identificación. El Contratista podrá usar el Derecho de Vía en explotaciones accesorias al objeto del presente Contrato de Gestión y Operación, siempre y cuando sean compatibles con este último, que prevalecerá en cualquier caso y ello sea factible técnica y legalmente conforme a las Leyes Aplicables. La custodia del Derecho de Vía corresponderá al Contratista. 4.6. Unidad de los bienes que integran la Línea de Transmisión

Es obligación del Contratista mantener en todo momento la unidad física y jurídica del Derecho de Vía y los demás bienes y derechos que conforman la Línea de Transmisión y el presente Contrato de Gestión y Operación, por lo que no podrá ceder, enajenar o en forma alguna gravar partes o secciones de los Bienes Afectos al Contrato, derechos, instalaciones o Equipos, sin importar que sean bienes muebles, inmuebles o derechos, que afecten o puedan afectar la unidad de la Línea de Transmisión con todo lo que de hecho y por derecho le corresponda, para la debida ejecución del Contrato de Gestión y Operación. 4.7. Opción de compra de bienes no afectos al Contrato de Gestión y Operación

El Contratista otorga a favor de la Contratante la opción de compra de bienes distintos de los Bienes Afectos al Contrato tales como equipo de transporte, hardware, software, muebles de oficina, oficinas, entre otros, no sustanciales para la Operación de la Línea de Transmisión o la prestación de los Servicios. En caso del ejercicio de la opción referida en el párrafo inmediato anterior por parte de la Contratante, la propiedad de dichos bienes será automáticamente transferida a su favor conforme a los términos y condiciones establecidas a continuación:



Página 28 de 411

a) El ejercicio de la opción podrá efectuarse en cualquier momento a partir del último año de Vigencia del Contrato y hasta antes de la Fecha de Terminación del Contrato. En el caso de Terminación Anticipada del Contrato, el ejercicio de la opción podrá efectuarse hasta en un plazo máximo de 6 (seis) meses contados desde la Fecha de Terminación Anticipada del Contrato;

b) La Contratante tendrá el derecho a ejercer la opción por uno o más de los bienes distintos de los Bienes Afectos al Contrato propiedad o bajo la titularidad del Contratista, a su solo criterio y decisión, con el único requisito de que sean convenientes para la Operación de la Línea de Transmisión o la prestación del Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica;

c) El ejercicio de la opción surtirá efecto en la Fecha de Terminación del Contrato o en el Día siguiente al ejercicio de la opción, lo que ocurra después. Una vez que la Contratante haya efectuado el pago del precio acordado a favor del Contratista, los bienes respectivos serán obligatoria y automáticamente transferidos en propiedad a la Contratante;

d) La opción se deberá ejercer por escrito, mediante carta dirigida por el Representante Designado de la Contratante al Representante Designado del Contratista, con acuse de recibo;

e) El valor de venta del o de los bienes objeto de la opción, será aquel que determine el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

f) Para aplicar el concepto de depreciación económica de los bienes distintos de los Bienes Afectos al Contrato, se procederá de acuerdo con las reglas de depreciación contenidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y las normas de información financiera aplicables en los Estados Unidos Mexicanos.

g) Se entenderá por valor de adquisición para estos efectos, al valor de la compra del bien respectivo, más los montos incurridos por concepto de flete, seguros, derechos arancelarios e impuestos, que fueron inscritos en los libros contables, que no hubieran sido susceptibles de recuperación, depreciación o reintegro a favor del Contratista.

h) En caso que el valor de adquisición del bien exceda el valor referido en el literal e) inmediato anterior, la Contratante podrá solicitar su revisión al Contratista. En caso que no lleguen a un acuerdo en un plazo de 30 (treinta) Días, la controversia podrá ser dirimida por un peritaje técnico, a cargo de un perito elegido de común acuerdo entre dichas Partes o bien mediante el Procedimiento de Solución de Controversias.

i) El pronunciamiento del perito deberá ser emitido en un plazo no mayor de treinta (30) Días contados a partir de la fecha de su contratación y tendrá carácter definitivo no pudiendo ser impugnado en forma alguna.

j) Los costos del peritaje serán cubiertos por las Partes al 50% (cincuenta) por ciento cada una.

k) En caso de que luego de transcurridos 15 (quince) Días desde la fecha de emplazamiento, las Partes no hubieran designado al perito común, la controversia se resolverá conforme al Procedimiento de Solución de Controversias.

4.8. Documentación La Contratante y el Contratista acordarán la lista de los documentos relativos a los bienes muebles e inmuebles que conforman el Derecho de Vía, que deberán recabarse por el Contratista, así como la definición de los documentos que se integrarán al expediente en



Página 29 de 411

original, en copia certificada o en copia simple y el mecanismo para la custodia de los mismos. 4.9. Evento Eximente de Responsabilidad de carácter Predial

En el caso que una vez seguidos los procedimientos establecidos en la presente CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS – PREVIO A LA CONSTRUCCIÓN, el Contratista no pueda disponer de los bienes que conforman la Trayectoria referidos en el Anexo 5 del Contrato. “Trayectoria y Derecho de Vía”, del presente Contrato, por causas que sean ajenas a él, conforme a lo previsto en el presente Contrato de Gestión y Operación, constituirá un Evento Eximente de Responsabilidad de carácter Predial. Igualmente, en el caso que el Contratista no haya podido obtener los bienes adyacentes o en su caso, no haya efectuado el acercamiento u obtención de la autorización de las comunidades indígenas vinculadas con el Derecho de Vía que conforma la Trayectoria, y que se requieran para llevar a cabo las Actividades Previas a la Prestación de los Servicios o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Contratista durante la Etapa de Construcción o la Etapa de Prestación de los Servicios, por causas que no le sean imputables al Contratista, incluyendo sin limitar a cualesquiera condiciones ambientales preexistentes, constituirá un Evento Eximente de Responsabilidad de carácter Predial. Cualquier dificultad o contingencia que enfrente el Contratista respecto al uso y goce pacífico y continuo del Derecho de Vía que constituya un Evento Eximente de Responsabilidad resultará en la reprogramación de las fechas del Programa de Construcción, las cuales no podrán ser reprogramadas por periodos que excedan aquellos durante los cuales el Contratista se vio afectado en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones por dichas cuestiones, y para lo cual las Partes se obligan a llevar a cabo reuniones con el objeto de implementar la reprogramación de las fechas del Programa de Construcción conforme a lo establecido en el presente párrafo. En los casos previstos en el presente Apartado 4.9. Evento Eximente de Responsabilidad de carácter Predial de esta CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS – PREVIO A LA CONSTRUCCIÓN, que constituyan un Evento Eximente de Responsabilidad, conforme a lo establecido en la CLAUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD, dará lugar a la aplicación de lo establecido en esta última cláusula. Apartado 5. Ingeniería Básica y Proyecto Ejecutivo El Contratista deberá realizar la Ingeniería Básica y el Proyecto Ejecutivo con base en su Propuesta Técnica, que se presenta en el Anexo 3 del Contrato. “Propuesta Técnica del Contratista”, los que deberán elaborarse cumpliendo las especificaciones técnicas indicadas en el Anexo 7 del Contrato. “Requerimientos Técnicos Actividades Previas a la Prestación de los Servicios”. El Proyecto Ejecutivo debe contener todos los elementos necesarios para cumplir con los Índices de Desempeño establecidos en el Anexo F del Anexo 10 del Contrato. “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión”.



Página 30 de 411

El Contratista debe entregar a la Contratante la Ingeniería Básica y el Proyecto Ejecutivo en el plazo máximo indicado en el Apartado 4 de la CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS – CONSTRUCCIÓN, para lo cual se estará al siguiente procedimiento:

a) El Contratista deberá entregar al Representante Designado de la Contratante, la Ingeniería Básica y el Proyecto Ejecutivo completo. Lo anterior sin perjuicio de que las Partes puedan acordar entregas parciales para fines de conocimiento de la Contratante;

b) Una vez recibida la Ingeniería Básica o el Proyecto Ejecutivo completo, , según corresponda, el Representante Designado de la Contratante dispondrá de un periodo de hasta treinta (30) Días para emitir observaciones al documento;

c) En caso de correcciones o modificaciones, éstas deberán llevarse a cabo dentro de los 15 (quince) Días siguientes a la fecha en que el Representante Designado de la Contratante notifique al Contratista la solicitud de correcciones o modificaciones a la Ingeniería Básica o Proyecto Ejecutivo, según corresponda;

d) No obstante lo anterior, el Contratista no requerirá de permiso alguno emitido por la Contratante para iniciar el Programa de Construcción;

e) El Contratista deberá informar periódicamente al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) sobre los avances del Programa de Construcción.

En caso de requerirse una Manifestación de Impacto Ambiental o un estudio de impacto ambiental para implementar las Obras de la Línea de Transmisión, el Contratista deberá elaborar el estudio necesario y gestionará ante la autoridad ambiental que corresponda la aprobación del mismo. Todos los gastos relativos a la elaboración de dicho estudio, así como los relacionados tanto con la tramitación y eventuales medidas adicionales que exija la autoridad ambiental correspondiente serán de exclusivo cargo del Contratista, salvo lo dispuesto en el Apartado 4 de la CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. OBLIGACIONES GENERALES EN MATERIA AMBIENTAL. El Contratista deberá presentar al Supervisor del Proyecto, en el plazo máximo de 60 (sesenta) Días contados desde la Fecha de Firma del Contrato, para su Conformidad, un programa que contenga en detalle el desarrollo de la etapa previa al inicio de Construcción, en donde deberán especificarse las fechas de inicio y término de la Ingeniería Básica y el Proyecto Ejecutivo. El Contratista, sólo podrá iniciar la Construcción de aquella parte de la obra de la Línea de Transmisión que cuenta con la Conformidad del Proyecto Ejecutivo correspondiente por parte del Supervisor del Proyecto. La Fecha Programada de Inicio de la Prestación de los Servicios, estipulada en el Apartado 4 de la CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS – CONSTRUCCIÓN, no podrá ser modificada debido al rechazo parcial o total del Proyecto Ejecutivo que haya presentado el Contratista al Supervisor del Proyecto. Todo cambio deberá someterse a la Conformidad del Supervisor del Proyecto. De acuerdo con lo expresado en el presente Contrato de Gestión y Operación, el Contratista es el responsable del Proyecto Ejecutivo, el cual, determina el total de Obras, Equipo y Equipamiento requeridos para el inicio de la prestación de los Servicios, en virtud del



Página 31 de 411

Contrato de Gestión y Operación. En consecuencia, las mayores o menores Obras que tenga que realizar el Contratista para cumplir con los requisitos y estándares definidos en el presente Contrato de Gestión y Operación, como resultado del Proyecto Ejecutivo, serán de su absoluto cargo o beneficio, sin que pueda el Contratista alegar indemnizaciones o compensaciones por este concepto. Apartado 6. Actividades adicionales a cargo del Contratista El Contratista se obliga a realizar todos los procesos, actividades, estudios, investigaciones, análisis, Obras, trabajos, dibujos, planos, así como con cualquiera otra actividad prevista en las Leyes Aplicables durante la realización de las Actividades Previas a la Prestación de los Servicios, ya sea que se encuentren vigentes en la Fecha de Firma del Contrato o que sean legalmente expedidas durante la Vigencia del Contrato y, en general, con las Leyes Aplicables. Respecto de la prestación de los Servicios, el Contratista se obliga de igual forma a realizar todos los procesos, actividades, estudios, análisis, investigaciones, Obras y actos que sean necesarios a efecto de que la Línea de Transmisión y todos sus componentes sean adecuados para que el cumplimiento del Anexo 7 del Contrato. “Requerimientos Técnicos de las Actividades Previas a la Prestación de los Servicios”, el Anexo F del Anexo 10 del Contrato. “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión” y las Leyes Aplicables. Apartado 7. Revisión y modificación de los estudios a cargo del Contratista En caso que por razones ajenas a la Contratante o al Contratista resulte necesario modificar parcialmente o re-definir parcial o totalmente una nueva Trayectoria o diseño de algún elemento de la Línea de Transmisión, el Contratista y el Supervisor del Proyecto, procederán conforme al Procedimiento de Revisión establecido en el Anexo 15 del Contrato. “Procedimiento de Revisión” o el Procedimiento de Variación previsto en el Anexo 16 del Contrato. “Procedimiento de Variación”, según corresponda. En dado caso, respecto a la nueva Trayectoria o diseño, según sea modificado o re-definido, continuarán aplicando los mismos conceptos y volúmenes del Presupuesto de Construcción, así como las disposiciones contenidas en los programas que correspondan y en base a este nuevo diseño, el Contratista realizará el Proyecto Ejecutivo correspondiente. Apartado 8. Contenido Nacional De conformidad con el artículo 11, fracción XXIII de la LIE y 128 del Reglamento de la LIE, la Secretaría de Energía a propuesta de la Secretaría de Economía, determinó que el porcentaje mínimo de Contenido Nacional que deberá de cumplir el Contratista será de 30 (treinta) por ciento del valor total del Proyecto para la fase de Construcción, dicho requisito se verificará y calculará de acuerdo con lo dispuesto en la metodología que al efecto emita la Secretaría de Economía. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS – CONSTRUCCIÓN. Apartado 1. Consideraciones Generales



Página 32 de 411

El Contratista está obligado a llevar a cabo la Construcción de la Línea de Transmisión en los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato de Gestión y Operación e iniciar los trabajos correspondientes en o antes de la Fecha de Inicio de Construcción, a cuyo efecto previamente el Contratista deberá:

a) Cumplir los requisitos previos al inicio de Construcción establecidos en el presente Contrato de Gestión y Operación y las Leyes Aplicables, entre otros, informar al Representante Designado de la Contratante de los siguientes documentos mínimos:

i. La actualización de la Garantía de Cumplimiento de Contrato conforme se

establece en la CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. GARANTÍAS DEL CONTRATO.

ii. El Manual de Aseguramiento de la Calidad correspondiente a esta etapa. iii. La copia certificada de las pólizas de los contratos de Seguros

correspondientes a la etapa de Construcción, a que se refiere la CLÁUSULA TRIGÉSIMA. SEGUROS.

iv. El Proyecto Ejecutivo de la Línea de Transmisión debidamente integrado.

b) Obtener todas las Autorizaciones requeridas para la Construcción de la Línea de Transmisión de conformidad con las Leyes Aplicables; y

Todas las instalaciones y Equipos que forman parte de la Línea de Transmisión se convertirán en Bienes Afectos al Contrato y pasarán a formar parte del Patrimonio del Fideicomiso desde el momento en que se cumplan los hitos de Avance de Obra que se indican en el Apartado 4 de la presente CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS – CONSTRUCCIÓN, quedando irrevocablemente afectos al cumplimiento del objeto del Fideicomiso y del Contrato de Gestión y Operación. Lo anterior sin perjuicio de las obligaciones económicas a cargo de la Contratante y de los derechos del Contratista expresamente establecidas en este Contrato de Gestión y Operación, por lo que este último no podrá otorgar garantías reales sobre dichos bienes. Apartado 2. Obligaciones principales del Contratista durante la Etapa de Construcción de la Línea de Transmisión El Contratista asume las siguientes obligaciones principales en relación con la Construcción de la Línea de Transmisión, incluyendo sin limitación las Instalaciones y el Equipamiento:

a) Construir la Línea de Transmisión de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el Anexo 7 del Contrato. “Requerimientos Técnicos Actividades Previas a la Prestación de los Servicios”, del presente Contrato de Gestión y Operación y las Leyes Aplicables.

b) Cumplir con los hitos contractuales indicados en el Apartado 4 de esta CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS – CONSTRUCCIÓN.

c) Llevar la Bitácora del Proyecto que será fiscalizada por la Supervisión del Proyecto;



Página 33 de 411

d) Proveer los suministros y bancos de materiales necesarios para la instalación de la Línea de Transmisión;

e) Cumplir con las Leyes Aplicables en materia ambiental;

f) Adquirir los bienes necesarios para cumplir con el objeto del presente Contrato de Gestión y Operación;

g) Cumplir con el porcentaje mínimo de contenido nacional establecido en Apartado 9. Contenido Nacional de la CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS – PREVIO A LA CONSTRUCCIÓN;

h) Constituir las garantías necesarias de conformidad con el presente Contrato de Gestión y Operación;

i) Cumplir con la normativa laboral vigente y aplicable al Personal del Contratista;

j) Obtener y aportar oportunamente la totalidad de los recursos necesarios, incluyendo el Capital de Riesgo y el Financiamiento, para la realización de las Actividades Previas a la Prestación de los Servicios, conforme a lo establecido en el literal b) inmediato anterior

k) Llevar a cabo el pago de todas las actividades necesarias en las Actividades Previas a la Prestación de los Servicios conforme a los programas aplicables, por conducto del Fideicomiso.

l) Entregar mensualmente al Representante Designado de la Contratante los informes de Avance de Obras.

m) Informar periódicamente al CENACE sobre el avance del Programa de Construcción.

n) Sujetarse en todo momento a lo establecido en las Autorizaciones a que se refiere la CLÁUSULA SÉPTIMA. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.

o) Ser responsable frente a la Contratante, en forma exclusiva, de los daños, defectos o vicios de Construcción de la Línea de Transmisión, así como de los daños y perjuicios que éstos le causen, así como de las desviaciones del Proyecto Ejecutivo que no hayan sido autorizadas por escrito por la Supervisión del Proyecto. Cualquier reparación, obra adicional o corrección que demande la Línea de Transmisión, incluyendo sin limitación sus Instalaciones y Equipos, serán realizadas por el Contratista a su costo y bajo su exclusiva responsabilidad, incluyendo las reparaciones a daños a la Contratante causados por éstas.

p) Sacar en paz y a salvo a la Contratante, de cualquier reclamación de la que fuera objeto y que se derive directa o indirectamente de actos u omisiones del Contratista.

q) Pagar a la Contratante el monto de cualquier erogación que llegue a efectuar con motivo de cualquier reclamación de la que fuera objeto y que se derive directa o indirectamente de actos u omisiones del Contratista. El pago correspondiente deberá efectuarlo el Contratista, dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a que le fuera solicitado por escrito por la Contratante.

r) Entregar al Representante Designado de la Contratante un informe detallado respecto de los principales términos y condiciones establecidos en los contratos que celebre el Contratista para la realización de las Actividades Previas a la Prestación de los Servicios, conforme a las indicaciones que por escrito le señale la Contratante.

s) Previo a la Fecha Programada de Inicio de Construcción, entregar para aprobación de la Supervisión del Proyecto lo siguiente:



Página 34 de 411

i. El Sistema de Gestión de la Calidad que aplicará a la Construcción de la Línea de Transmisión, y

ii. El programa de implantación de dicho Sistema de Gestión de la Calidad.

t) Asumir frente a la Contratante y terceros la responsabilidad total por las Obras civiles, electromecánicas y Equipamiento que conforman las instalaciones de la Línea de Transmisión, derivada de vicios ocultos.

u) Cumplir en todo momento con las Leyes Aplicables y el presente Contrato de Gestión y Operación.

v) Contar con las pólizas de Seguros vigentes y necesarias en la Etapa de Construcción de conformidad con lo establecido en el Contrato de Gestión y Operación y las Leyes Aplicables.

w) Cumplir con las demás obligaciones dispuestas en el presente Contrato de Gestión y Operación a cargo del Contratista.

Apartado 3. Obligaciones principales de la Contratante durante la Etapa de Construcción Durante la Etapa de Construcción de la Línea de Transmisión, la Contratante asume la obligación de otorgar las Autorizaciones de su competencia, solicitados por el Contratista en forma expedita y diligente; Apartado 4. Programa de Construcción de la Línea de Transmisión El Contratista se obliga a realizar la Construcción de la Línea de Transmisión, de conformidad con el Programa de Construcción que deberá ser informado a la Contratante, como parte del Proyecto Ejecutivo, en el plazo de 9 (nueve) meses contado a partir de la Fecha de Firma del Contrato. Para la Elaboración del Programa de Construcción, el Contratista deberá considerar los siguientes hitos de cumplimiento de avance de la Construcción de las Obras:

Plazo Hito

A los seis (6) meses de la Fecha de Inicio de Vigencia del Contrato

Entrega de Ingeniería Básica

A los nueve (9) meses de la Fecha de Inicio de Vigencia del Contrato

Entrega de Proyecto Ejecutivo

A los dieciocho (18) meses de la Fecha de Inicio de Vigencia del Contrato

Derecho de Vía cien por ciento (100%) liberado y Avance de Obra del diez por ciento (10%)

A los veintiún (21) meses de la Fecha de Inicio de Vigencia del Contrato

Avance de Obra del veinte por ciento (20%)

A los veinticuatro (24) meses de la Fecha de Inicio de Vigencia del Contrato

Avance de Obra del cuarenta por ciento (40%)

A los veintisiete (27) meses de la Fecha de Inicio de Vigencia del Contrato

Avance de Obra del sesenta por ciento (60%)



Página 35 de 411

A los treinta (30) meses de la Fecha de Inicio de Vigencia del Contrato

Avance de Obra del ochenta por ciento (80%)

A los treinta y seis (36) meses de la Fecha de Inicio de Vigencia del Contrato

Avance de Obra del cien por ciento y Pruebas de la Línea de Transmisión (100%)

Cualquier actualización o modificación del Programa de Construcción o de los hitos de cumplimiento de avance de las Obras que presente el Contratista se deberá realizar conforme a lo establecido en el Anexo 15 del Contrato. “Procedimiento de Revisión” y, en su caso, en lo previsto en el Anexo 16 del Contrato. “Procedimiento de Variación”. El no cumplimiento de los hitos descritos en el cuadro anterior, o sus modificaciones debidamente justificadas en los términos indicados en el párrafo anterior, dará lugar a la aplicación de las Penas Convencionales correspondientes, especificadas en el Anexo 9 del Contrato. “Penas Convencionales”, sin perjuicio de que en caso de que el Contratista incurra en un incumplimiento no subsanado de los hitos antes señalados, conforme se señala en la CLÁUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO, ello implicará un incumplimiento grave, en los términos indicados en dicha cláusula, que podrá dar lugar a la Terminación Anticipada del Contrato. Los Certificados Mensuales de Avance de Obras que presente el Contratista a la Supervisión del Proyecto, deberán ser acordes con el Programa de Construcción, con distinción precisa de la ruta crítica. En caso de que la ruta crítica se altere y que ello conlleve a un atraso de más de 15 (quince) Días en la Fecha Programada de Inicio de la Prestación de los Servicios, el Contratista deberá entregar a la Contratante un Programa de Construcción actualizado dentro de los 5 (cinco) Días siguientes a la ocurrencia de tal hecho, en donde se detallen las reparaciones que se han implementado y las acciones a implementar para recuperar la desviación. Apartado 5. Atraso en el Programa de Construcción, Equipamiento e Instalación de la Línea de Transmisión En caso de incumplimiento de los plazos del Programa de Construcción señalados en el Apartado 4. Programa de Construcción de la Línea de Transmisión, inmediato anterior, aplicarán las Penas Convencionales correspondientes establecidas en el Anexo 9 del Contrato. “Penas Convencionales”. Como se ha señalado. En el caso de recuperación de los plazos originales del Programa de Construcción, se devolverán al Contratista los importes de las Penas Convencionales aplicadas, siempre y cuando la desviación total del Programa no exceda del 10 (diez) por ciento. La Fecha de Terminación de la Construcción y la Fecha de Inicio de Prestación de los Servicios, así como los demás eventos que se indican en el Programa de Construcción, deberán producirse en los plazos delimitados por lo hitos indicados en el Apartado 4. Programa de Construcción de la Línea de Transmisión inmediato anterior y de acuerdo con lo establecido en el Programa de Construcción entregado por el Contratista a la Contratante. Cuando el incumplimiento de los plazos mencionados en el párrafo inmediato anterior, obedezca a acción indebida u omisión de la Contratante u otra Autoridad Gubernamental



Página 36 de 411

o demoras en la aprobación de la Ingeniería Básica o el Proyecto Ejecutivo, cuyo retraso no sea atribuible al Contratista, tales plazos se entenderán extendidos en un periodo equivalente a la duración de la dilación. Se entenderá que la acción u omisión de una Autoridad Gubernamental provoca el incumplimiento del plazo respectivo, cuando el entorpecimiento o paralización afectan la ruta crítica de las Obras establecida en el Programa de Construcción. Apartado 6. Bitácora del Proyecto. A partir de la Fecha de Inicio de Construcción, el Contratista deberá mantener una Bitácora del Proyecto de conformidad con lo establecido en el presente Contrato de Gestión y Operación y las Leyes Aplicables. En la Bitácora del Proyecto las personas autorizadas anotarán las incidencias importantes en el curso de ejecución de la Obra, manteniéndola permanentemente en Obra y bajo custodia del Contratista. La Supervisión del Proyecto y el Contratista debidamente acreditados, suscribirán todas las anotaciones que realicen. La Contratante podrá tener acceso a la Bitácora de Proyecto cuando lo requiera. Apartado 7. Plazo para el inicio de la prestación de los Servicios. El plazo para el inicio de la prestación de los Servicios será de máximo 1,095 (un mil noventa y cinco) Días contados a partir de la Fecha de Firma del Contrato, de acuerdo al Programa de Construcción entregado por el Contratista a la Contratante, en los términos de lo establecido en el Apartado 4. Programa de Construcción de la Línea de Transmisión de la presente CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS – CONSTRUCCIÓN El incumplimiento del plazo señalado en el párrafo inmediato anterior, producirá los efectos indicados en el Apartado 5. Atraso en el Programa de Construcción, Equipamiento e Instalación de la Línea de Transmisión de la presente CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS – CONSTRUCCIÓN, en el evento que dicho plazo no haya sido modificado en los términos indicados en el Apartado 4 Programa de Construcción de la Línea de Transmisión de la presente CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS – CONSTRUCCIÓN. La Etapa de Prestación de los Servicios comenzará en la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios, la cual dará inicio automáticamente, una vez cumplido el procedimiento establecido en el Apartado 11. Terminación de la Construcción y Pruebas de la Línea de Transmisión de la presente CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS – CONSTRUCCIÓN. Apartado 8. Suministro y Almacenamiento de Materiales de la Línea de Transmisión Las Obras de la Línea de Transmisión deberán cumplir como mínimo con los requerimientos de suministro, en cuanto a responsabilidad, transporte y gestión, de acuerdo con las Leyes Aplicables y con las Especificaciones Técnicas que se describen



Página 37 de 411

en el Anexo 7 del Contrato. “Requerimientos Técnicos Actividades Previas a la Prestación de los Servicios”. Sin perjuicio de lo anterior, la Contratante podrá aceptar modificaciones a estas especificaciones, cuando sean solicitadas o propuestas por el Contratista con el debido sustento y justificación y ello sea posible conforme a las Leyes Aplicables. Apartado 9. Equipamiento asociado a la Línea de Transmisión El Contratista deberá velar porque los Equipos y el Equipamiento asociado a la Línea de Transmisión cumplan con los requerimientos técnicos indicados en el Anexo 7 del Contrato. “Requerimientos Técnicos Actividades Previas a la Prestación de los Servicios” y que corresponda a los alcances de los Servicios conforme se especifica en el Anexo F del Anexo 10 del Contrato. “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión”, en el Apartado A del mismo “Funcionalidades de la Línea de Transmisión”, verificándose que se cumplan las especificaciones, requisitos mínimos y normas establecidas en el presente Contrato de Gestión y Operación, así como en las buenas prácticas de la ingeniería. Es obligación del Contratista velar por sus máquinas, herramientas, instrumentos y equipos de su propiedad, o poseídos por esta última bajo cualquier título. La Contratante no se responsabilizará en ningún caso por hurtos, robos, extravíos o deterioros de las referidas maquinas, herramientas, instrumentos o equipos y por este acto el Contratista libera expresamente a la Contratante de cualquier responsabilidad al respecto. Asimismo, el Contratista deberá contratar las pólizas de los Seguros que protejan la propiedad del Contratista, que incluye el Equipo y los Equipamientos, de conformidad con lo dispuesto en la CLÁUSULA TRIGÉSIMA. SEGUROS del presente Contrato de Gestión y Operación y los Requerimientos del Anexo 14 del Contrato. “Requerimientos de Seguros”. La Supervisión del Proyecto deberá supervisar la calidad de los suministros y características técnicas del Equipo y el Equipamiento, teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en el Anexo F del Anexo 10 del Contrato. “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión” en el Apartado A del mismo “Funcionalidades de la Línea de Transmisión”. Apartado 10. Efectos del incumplimiento del Programa de Construcción En caso de incumplimiento del Programa de Construcción aplicarán las Penas Convencionales correspondientes, de conformidad con la CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA OCTAVA. SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES, sin perjuicio de lo estipulado en la CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD y eventualmente de lo establecido en la CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Apartado 11. Terminación de la Construcción y Pruebas de la Línea de Transmisión



Página 38 de 411

En los términos de las Leyes Aplicables, una vez cumplidas las obligaciones del Contratista relativas a la Construcción de la Línea de Transmisión, y de conformidad con lo establecido en el Anexo 7 del Contrato. “Requerimientos Técnicos Actividades Previas a la Prestación de los Servicios”, se iniciará un período de pruebas de la Línea de Transmisión, previa revisión del cumplimiento de las condiciones por parte del Supervisor del Proyecto, cuyo informe será remitido a la Contratante y al CENACE. Si la Línea de Transmisión y sus componentes, operan de acuerdo con los requerimientos establecidos en el mencionado Anexo 7 del Contrato. “Requerimientos Técnicos Actividades Previas a la Prestación de los Servicios”, por un período de 4 (cuatro) meses, entonces se cumplirá la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios, lo cual se consignará en un acta suscrita por la Contratante, el Contratista y el Supervisor del Proyecto la cual se notificará al CENACE informando la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios. En caso de haber observaciones por parte del Supervisor del Proyecto, se harán constar en el informe respectivo en el que se establecerá el plazo para que el Contratista las atienda, reanudando el procedimiento descrito en el párrafo inmediato anterior. En la Fecha de Inicio de Prestación de los Servicios concluye la etapa de Actividades Previas a la Prestación de los Servicios. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Apartado 1. Consideraciones Generales El Contratista debe realizar la Prestación de los Servicios de la Línea de Transmisión, de conformidad con lo establecido en el Código de Red, las disposiciones de la Secretaría, el CENACE, la CRE y el Anexo 10 del Contrato. “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión”, el cual regirá la prestación del Servicio y la facturación del presente Contrato de Gestión y Operación estableciendo las acciones de coordinación necesarias entre el CENACE y el Contratista en el ámbito de su objeto de participación, para la operación técnica y comercial de la Línea de Transmisión, bajo criterios de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad, economía y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), garantizando el acceso abierto efectivo y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión (RNT) de acuerdo con las especificaciones establecidas en dicho Convenio y sus respectivos Anexos. Para efectos del ámbito del objeto de participación del Contratista a que se hace referencia en el párrafo inmediato anterior, se considera que éste prestará los siguientes servicios:

i. Servicio de disponibilidad de la Línea de Transmisión, en los términos establecidos en el Anexo F del Anexo 10 del Contrato. “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión”.

ii. Servicio de disponibilidad de comunicaciones, control y medición de la Línea de Transmisión, en los términos establecidos en el Anexo F del Anexo 10 del Contrato. “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión”.



Página 39 de 411

Para ambos Servicios indicados, se establecen Indicadores de Desempeño que debe tener en cuenta el Contratista, los cuales deben cumplir con los umbrales a que se hace referencia en los Apartados B y C del Anexo F del Anexo 10 del Contrato. “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión”. En el evento que, en algún Mes Contractual, el Contratista incumpla con los Indicadores de Desempeño, entonces se aplicarán deducciones al Pago Mensual por Servicios en los términos que se indican en el Anexo 19 del Contrato. “Mecanismo de Pagos”, sin perjuicio de las penalidades o indemnizaciones a que se haga acreedor de acuerdo con lo establecido en el Anexo 10 del Contrato. “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión”. El Contratista tiene el derecho a la prestación exclusiva en la Trayectoria de la Línea de Transmisión de los Servicios indicados en este Apartado 1. Consideraciones Generales de la CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, a partir de la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios y hasta la Fecha de Terminación del Contrato. Sin perjuicio de lo anterior, para la ejecución y prestación exclusiva de los Servicios en la Etapa de Prestación de los Servicios, el Contratista observará rigurosamente las disposiciones establecidas en las Leyes Aplicables y el presente Contrato de Gestión y Operación, en materia de competencia económica. El Contratista tiene derecho a disponer la organización de los Servicios en la Etapa de Prestación de los Servicios dentro de la infraestructura necesaria que conforma la Línea de Transmisión y a tomar las decisiones que considere más convenientes para su adecuada Operación y funcionamiento, respetando los términos y condiciones del presente Contrato de Gestión y Operación y las Leyes Aplicables. Este derecho comprende la libertad del Contratista en la dirección y gestión del negocio, dentro de los límites contenidos en el presente Contrato de Gestión y Operación, su Anexo 10 del Contrato. “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión” y en las Leyes Aplicables. Con la finalidad de cuidar que la prestación de los Servicios en la Etapa de Prestación de los Servicios sea adecuada, sin perjuicio de lo establecido en el Anexo 10 del Contrato. “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión”, el Contratista deberá informar por escrito, oportunamente, al Representante Designado de la Contratante, acompañando la información pertinente, respecto de cualquier irregularidad que se presente en la prestación de los mismos y que presumiblemente afecte o pueda afectar la infraestructura de la Línea de Transmisión o los Servicios previstos en la Etapa de Prestación de los Servicios, dentro de las veinticuatro (24) horas posteriores a que tenga conocimiento. El Contratista asume la obligación de asegurar la calidad de la prestación de los Servicios en la Etapa de Prestación de los Servicios mediante el Sistema de Gestión de la Calidad, por lo cual se obliga a entregar previamente a la Fecha Programada de Prestación de los Servicios, para la aprobación de la Supervisión del Proyecto, el documento que describa su Sistema de Gestión de la Calidad, aplicable a la Prestación de los Servicios previstos en la Etapa de Prestación de los Servicios, así como el programa de implantación de dicho Sistema de Gestión de la Calidad con el Manual de la Calidad, los planes de la calidad y los procedimientos de calidad, que deberá comprender, por lo menos las siguientes secciones:



Página 40 de 411

a) El apartado relativo al Sistema de Gestión de la Calidad de la prestación de los

Servicios previstos en la Etapa de Prestación de los Servicios deberá implantarse eficazmente en un plazo no mayor de dos (2) meses contados a partir de la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios, en el entendido que a más tardar dentro de los sesenta (60) Días antes de la expedición del Aviso de Terminación de Obra que corresponda deberá entregar al Representante Designado de la Contratante, el documento que describa el Sistema de Gestión de la Calidad el cual deberá ser actualizado anualmente, incluyendo el programa de implantación que presente el propio Contratista.

b) Los Manuales de Operación, serán presentados al Representante Designado de la Contratante, dentro de los sesenta (60) Días posteriores a la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios; y

El Contratista presentará el Sistema de Gestión de la Calidad completo, con sus manuales, planes y procedimiento dentro del plazo a que se refiere el literal a) inmediato anterior. Apartado 2. Inicio de Prestación de los Servicios A partir de la Fecha de Inicio de Prestación de los Servicios el Contratista tendrá derecho a recibir el Pago Contractual Anual Constante solicitado en su Propuesta Económica, en los términos de lo establecido en la CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA. PAGOS AL CONTRATISTA. El Contratista deberá iniciar la prestación de los Servicios en o antes de la Fecha Programada de Inicio de Prestación de los Servicios y seguirlos prestando en forma regular y continua hasta la Fecha de Terminación del Contrato o la Fecha de Terminación Anticipada del Contrato, lo que ocurra primero. Con una antelación mínima de noventa (90) Días a la Fecha Programada de Inicio de la Prestación de los Servicios, de acuerdo al procedimiento establecido en el Apartado 11 de la CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS – CONSTRUCCIÓN, el Contratista deberá entregar al Representante Designado de la Contratante y al CENACE:

a) La comunicación de la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios b) Los Manuales de Operación de cada uno de los Servicios contenidos en la Etapa

de Prestación de los Servicios. c) Copia certificada de las pólizas de los Seguros que correspondan a la prestación

de los Servicios en la Etapa de Prestación de los Servicios conforme con lo establecido en la CLÁUSULA TRIGÉSIMA. SEGUROS.

d) La demás información que solicite el CENACE. De cumplirse el procedimiento indicado en el Apartado 11 de la CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS – CONSTRUCCIÓN, y recibidos a satisfacción los antecedentes establecidos en los literales a) a c) inmediatos anteriores, dará inicio la prestación de los Servicios.



Página 41 de 411

A partir de la Fecha de Inicio de Prestación de los Servicios se activará el Convenio con el CENACE indicado en el Anexo 10 del Contrato. “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión” y el derecho del Contratista a recibir el Pago Contractual Anual Constante establecido en la CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA. PAGOS AL CONTRATISTA. Apartado 3. Prestación de los Servicios El Contratista está obligado a prestar los Servicios indicados en el Apartado 1 de la presente CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, en los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato de Gestión y Operación y Anexo 10 del Contrato. “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión”, a cuyo efecto el Contratista deberá:

a) Cumplir los requisitos establecidos al efecto en el presente Contrato de Gestión y Operación, y sus Anexos y las Leyes Aplicables;

b) Interconectar la Línea de Transmisión a la Red Nacional de Transmisión en los términos que establezca el CENACE y lo señalen las Leyes Aplicables;

c) Permitir, de ser el caso, la interconexión de centrales eléctricas o centros de carga conforme lo establecen las Leyes Aplicables y las instrucciones del CENACE sin perjuicio de las eventuales compensaciones que le correspondan.

d) Ejecutar actos que resulten necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del SEN en los términos que establezca la Secretaría y la CRE, en particular lo establecido en el artículo 5 de la LIE, que indica que el Gobierno Federal, los Generadores, los Transportistas, los Distribuidores, los Comercializadores, los Usuarios Calificados Participantes del Mercado y el CENACE, cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, ejecutarán los actos que resulten necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional.

e) Observar las disposiciones administrativas relacionadas con el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión, en particular lo establecido en el artículo 44 del Reglamento, que indica que los Transportistas y los Distribuidores se sujetarán a la regulación que establezca la CRE en relación con el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, de manera que se garanticen condiciones efectivas de acceso abierto, se propicie el Desarrollo y Operación Eficiente de la Industria Eléctrica y se evite la discriminación indebida. Cuando los Transportistas y Distribuidores nieguen el acceso al servicio a un usuario teniendo capacidad disponible y existiendo viabilidad técnica bajo los criterios aprobados y expedidos por la CRE y por el CENACE, u ofrezca el servicio en condiciones indebidamente discriminatorias, la parte afectada podrá solicitar la intervención de la Secretaría y de la CRE en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

f) Mantener las instalaciones y equipos de la Línea de Transmisión de una manera que sea consistente con el funcionamiento confiable con la RNT y asistirá al CENACE en el desempeño de sus responsabilidades relativas a la Confiabilidad de acuerdo con el Manual Regulatorio de Estados Operativos del SEN y a las disposiciones que emita la CRE, en particular debe incluir, pero no limitarse a lo siguiente:



Página 42 de 411

i. Asegurar que los sistemas y procedimientos de desconexión de carga ante emergencias se realizan conforme a lo especificado por el CENACE,

ii. Asegurar la existencia de sistemas de control, supervisión y comunicación segura para facilitar la rotación de corte de carga manual y el proceso de restauración, con el fin de ayudar al CENACE ante un Estado Operativo distinto al Normal.

iii. Proporcionar al CENACE las características de operación, las capacidades de los equipos y las restricciones operativas de éstos, según lo definido en el Anexo 3 del Manual Regulatorio de Coordinación Operativa.

iv. Informar a la brevedad al CENACE de cualquier cambio en la capacidad de sus instalaciones o el estado de sus equipos y de cualquier otro cambio previsto que pudiera tener un efecto sobre la Confiabilidad de la Red Nacional de Transmisión o el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista;

v. Cumplir puntualmente con las instrucciones del CENACE, incluyendo instrucciones para la desconexión controlada de instalaciones o equipos de la RNT con propósitos de Confiabilidad.

vi. Llevar a cabo las obligaciones que le sean aplicables de conformidad con el Manual Regulatorio observando todos los criterios de Confiabilidad aplicables.

g) Observar el Manual de Requerimientos Tecnología de Información y

Comunicaciones para la operación de los esquemas de protección en las interconexiones y conexiones existentes, en lo que sea aplicable.

El Contratista quedará sujeto en todo tiempo a las instrucciones que emita el CENACE, quien ejercerá pleno control operativo sobre la Línea de Transmisión y la prestación del Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica conforme a las Leyes Aplicables. Apartado 4. Sistema de Atención de Instrucciones del CENACE El Contratista deberá establecer y mantener operativo un sistema de atención de las instrucciones del CENACE, en los términos establecidos en el Anexo 10 del Contrato. “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión”, que cumpla con los requisitos operativos establecidos por este último. El incumplimiento no subsanado del Contratista lo hará acreedor a las Sanciones establecidas en las Leyes Aplicables y las Penas Convencionales previstas en el presente Contrato de Gestión y Operación. Apartado 5. Servicio Deficiente El CENACE, en ejercicio de sus facultades y en razón de lo establecido en el Anexo 10 del Contrato. “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión”, podrá requerir al Contratista la corrección de fallas, errores o deficiencias técnicas consideradas como tales por las Leyes Aplicables o el convenio referido en el presente párrafo, mismas que serán consideradas como Notificaciones de Servicio Deficiente para efectos del presente Contrato de Gestión y Operación. Apartado 6. Suspensión de la Prestación de los Servicios.



Página 43 de 411

El Contratista sólo podrá suspender los Servicios en los casos siguientes:

a. Por un caso fortuiro o fuerza mayor conforme lo establecido en el código de Red y en el Anexo 10 del Contrato. “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión”. En este caso deberá restaurar el Servicio a la brevedad, o;

b. Por Mantenimiento programado, considerando lo establecido en el Anexo F del Anexo 10 del Contrato. “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión”;

c. En este caso, el Contratista deberá restaurar el Servicio conforme a dicho Anexo 10 del Contrtao. “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión”.

En los casos no contemprados en este Apartado se sujetará a lo establecido en el Código de Red. En estos casos de causas no atribuibles al Contratista, este último tendrá el derecho a seguir recibiendo los pagos a los que se hace referencia en la CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA. PAGOS AL CONTRATISTA. Apartado 7. Interrupciones atribuibles al Contratista El Contratista prestará los Servicios previstos en la Etapa de Prestación de los Servicios de acuerdo con lo establecido en el Anexo 10 del Contrato. “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión”, las Bases del Mercado y las Condiciones Generales para la Prestación del Suministro Eléctrico. La omisión en la prestación de los Servicios en la Etapa de Prestación de los Servicios atribuible al Contratista que no cumplan con lo establecido en el Anexo 10 del Contrato. “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión”, hará acreedor al Contratista de las Deducciones que se indican en la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. PAGOS AL CONTRATISTA, y a las Penas Convencionales establecidas en el presente Contrato de Gestión y Operación. Los términos para efectuar la interrupción de los Servicios previstos en la Etapa de Prestación de los Servicios en caso que el Sistema Eléctrico Nacional no esté en condiciones de suministrar la totalidad de la demanda eléctrica estarán contenidos en las Bases del Mercado y Condiciones Generales para la Prestación del Suministro Eléctrico. Apartado 8. Derechos de los Terceros Durante la Vigencia del Contrato, el Contratista será responsable de:

a) Respetar los derechos que las Leyes Aplicables y el presente Contrato de Gestión y Operación otorgan a terceros.

b) Llevar a cabo las actividades a su cargo establecidas en el presente Contrato de Gestión y Operación y las Leyes Aplicables, en consecuencia, el Contratista responderá de cualquier reclamación y responsabilidad de terceros derivados de Fallas de Servicio o incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato de Gestión y Operación o las Leyes Aplicables, relevando a la Contratante de toda



Página 44 de 411

y cualquier responsabilidad que pudiera surgir con ese motivo y en todo caso, deberá sacar en paz y a salvo a la Contratante.

Apartado 9. Reposición de Equipos El Contratista tiene como obligación reponer a su costo los Equipos y sistemas de la Línea de Transmisión que se requieran para cumplir con lo estipulado en el Anexo 10 del Contrato. “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión”, durante la Vigencia del Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. OBLIGACIONES GENERALES EN MATERIA AMBIENTAL Y SOCIAL Apartado 1. Obligaciones para el Desarrollo Sustentable de la Línea de Transmisión El Contratista será el único responsable, durante la Vigencia del Contrato, a su entero cargo y costo de las obligaciones y exigencias ambientales que solicite la Autoridad Ambiental en relación con el presente Contrato de Gestión y Operación, debiendo dar cumplimiento a las Leyes Aplicables en materia ambiental. Será asimismo responsable de la conservación de toda medida u obra que deba implementarse o construirse a consecuencia de las exigencias ambientales que establezcan las Leyes Aplicables en materia ambiental. El Contratista, deberá entregar al Representante Designado de la Contratante, como parte del Proyecto Ejecutivo referido en la CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS – PREVIO A LA CONSTRUCCIÓN, un programa de gestión sustentable detallado para la ejecución de las obras, trabajos y actividades a desarrollar, tanto en la etapa de Construcción así como en la etapa de prestación de los Servicios cuyos contenidos mínimos se establecen en dicha Cláusula, y que en todo caso debe respetar el programa presentado en su Propuesta Técnica. El programa de gestión sustentable, tanto en su desarrollo como en su implementación, será de entero cargo y costo del Contratista. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Apartado 1. Obligaciones para el Desarrollo Sustentable de la Línea de Transmisión de la CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. OBLIGACIONES GENERALES EN MATERIA AMBIENTAL Y SOCIAL, hará incurrir al Contratista en las Penas Convencionales establecidas en este Contrato de Gestión y Operación. Apartado 2. Gestión Ambiental y Social El Contratista, a partir de la fecha en que tome posesión de los predios que conforman el Derecho de Vía será responsable del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la Gestión Ambiental y Social, en los términos y condiciones que se indican en el presente Contrato de Gestión y Operación y las Leyes Aplicables. La carga de la prueba de la fecha de toma de posesión corresponderá al Contratista. 2.1 Gestión Ambiental El Contratista, declara conocer las Leyes Aplicables, incluida la normatividad internacional que pudiera resultar aplicable, así como las obligaciones que establece este Contrato de



Página 45 de 411

Gestión y Operación y los programas respectivos en materia ambiental, en cuanto sean aplicables a las actividades reguladas por este Contrato de Gestión y Operación. El Contratista se obliga a cumplir con dichas normas como componente indispensable de su Gestión Ambiental y Social, implementando las acciones necesarias que aseguren un manejo apropiado de la Línea de Transmisión, incluyendo sin limitación, la Construcción de la Línea de Transmisión y la prestación de los Servicios e implementar los mecanismos que permitan una adecuada participación y comunicación con las comunidades localizadas en la zona de influencia de la Trayectoria de la Línea de Transmisión o que resulten afectadas por esta última. El Contratista es responsable del cumplimiento de las medidas que se establezcan en su caso en la resolución de modificación de la Manifestación de Impacto Ambiental por parte de la Autoridad Gubernamental en materia ambiental, así como de las disposiciones respectivas comprendidas en las Leyes Aplicables. La contratación de pólizas de Seguro no disminuye ni sustituye en forma alguna la responsabilidad ambiental del Contratista asumida en los términos del presente Contrato de Gestión y Operación y que le corresponde de conformidad con las Leyes Aplicables. La implementación de las especificaciones y medidas ambientales para la realización de las Actividades Previas al Inicio de Prestación de los Servicios serán a cargo del Contratista conforme al presente Contrato de Gestión y Operación y las Leyes Aplicables, y serán de la exclusiva responsabilidad y costo del Contratista. En su caso, el Contratista será responsable de las violaciones o incumplimientos de los Subcontratistas respecto de las Leyes Aplicables en materia ambiental relativas a las actividades materia del presente Contrato de Gestión y Operación. El Contratista deberá cubrir los costos derivados de la implementación del plan de mitigación ambiental, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes Aplicables. 2.2 Indemnización Ambiental

El Contratista será responsable del cumplimiento de la regulación aplicable a la generación, manejo y disposición final de todos los materiales y residuos, ya sean peligrosos, de manejo especial o de cualquier otra naturaleza, según se definen por las Leyes Aplicables, que se utilicen o sean generados durante la Vigencia del Contrato, por lo que el Contratista se obliga a reparar los daños y a realizar los actos de resarcimiento derivados de cualquier contaminación o responsabilidad de carácter ambiental que surja de la Construcción, Mantenimiento y Operación de la Línea de Transmisión, que esté relacionada con las actividades mencionadas en el presente párrafo y que sean resultado de acciones u omisiones del Contratista, del Personal del Contratista, sus Subcontratistas o que le sean atribuibles por las Leyes Aplicables. 2.3 Gestión social – atención a comunidades El Contratista deberá incorporar y mantener durante la Vigencia del Contrato las mejores Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial observando para ello, los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones localizadas en la zona de influencia de la Trayectoria de la Línea de Transmisión o que resulten o puedan resultar afectadas por esta última.



Página 46 de 411

El Contratista deberá participar en la atención de conflictos y reclamos sociales y de las comunidades, que se produzcan durante la Vigencia del Contrato, en su caso, colaborando con las Autoridades Gubernamentales o mediante la realización de los mejores esfuerzos a su alcance con objeto de atender y solucionar el conflicto social de que se trate. El acercamiento, información y comunicación con las comunidades tendrá como propósito principal comunicar a la población sobre los beneficios multiplicadores de la Línea de Transmisión. Asimismo la gestión social implicará la instalación y operación por parte del Contratista de una mesa de atención social donde los afectados por los trabajos de Construcción de la Línea de Transmisión puedan acudir a plantear sus quejas o demandas, las que deberán ser registradas y atendidas en el sentido que proceda conforme a lo que establecen las Leyes Aplicables o el presente Contrato de Gestión y Operación, pero en todo caso implicará que el Contratista lleve a cabo sus mejores esfuerzos para mitigar o disminuir los efectos negativos de dichos trabajos en la población y en la comunidad respectiva. Apartado 3. Hallazgos Arqueológicos El Contratista se obliga a tomar todas las precauciones necesarias para evitar la remoción o daño a cualquier hallazgo arqueológico. Asimismo, se obliga a informar inmediatamente al Representante Designado de la Contratante, así como a la Autoridad Gubernamental competente en esta materia, respecto del descubrimiento de cualquier hallazgo arqueológico, y a cumplir con cualquier instrucción que al efecto disponga dicha Autoridad Gubernamental. Sin perjuicio de lo anteriormente señalado y de sus obligaciones asumidas bajo el presente Contrato de Gestión y Operación, el Contratista deberá cumplir con las Autorizaciones emitidas en su caso por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o cualquiera otra Autoridad Gubernamental. Cuando como resultado de un hallazgo arqueológico se requiera la adecuación del Proyecto Ejecutivo y del Programa de Construcción, el Contratista deberá solicitar una modificación bajo un Procedimiento de Revisión o Procedimiento de Variación según corresponda. En el caso que derivado de la gestión de las obligaciones a cargo del Contratista descritas en esta CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. OBLIGACIONES GENERALES EN MATERIA AMBIENTAL Y SOCIAL se genere un Evento Eximente de Responsabilidad, conforme a lo establecido en la CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD dará lugar a la aplicación de la CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA. PRÓRROGA DEL CONTRATO. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. Apartado 1. Alcances El Contratista asume la obligación de asegurar, mediante el Sistema de Gestión de Calidad, el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente Contrato de Gestión y Operación correspondientes a:

a) Las Actividades Previas a la Prestación de los Servicios, que incluye sin limitación.

i. La Ingeniería Básica y Proyecto Ejecutivo de la Línea de Transmisión.



Página 47 de 411

ii. La obtención del Derecho de Vía. iii. La obtención de las Autorizaciones necesarias. iv. La Construcción de las Obras civiles y electromecánicas. v. El suministro y montaje del Equipamiento y los Equipos. vi. Las pruebas de operación de la Línea de Transmisión. vii. Cualquier otra Obra, trabajo, estudio o instalación que requiera la puesta a

punto y pruebas para la correcta Operación de la Línea de Transmisión.

b) La prestación de los Servicios durante la Etapa de Prestación de los Servicios. c) La Reversión.

Apartado 2. Obligaciones principales En relación con el Sistema de Gestión de la Calidad, el Contratista se obliga a someter a la aprobación del Supervisión del Proyecto:

a) El Sistema de Gestión de la Calidad, el Manual de Calidad, el plan de calidad y los procedimientos de calidad, aplicables durante la Vigencia del Contrato.

b) El programa de implantación de dicho Sistema de Gestión de la Calidad. c) La Documentación Operativa de los servicios en la Etapa de Prestación de los

Servicios con cuando menos 6 (seis) meses previos a la Fecha Programada de Inicio de la Prestación de los Servicios.

d) La Actualización anual del Sistema de Gestión de la Calidad, el Manual de Calidad, el plan de calidad y los procedimientos de calidad, aplicables a la prestación de los Servicios.

e) La incorporación de certificaciones a su Sistema de Gestión de la Calidad, que incorporen auditorias de calidad y recertificaciones, con la finalidad de trabajar con procedimientos de gestión actualizados y utilizados por el subsector eléctrico en el área de transmisión de energía eléctrica.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. AUTORREGULACIÓN, SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN Apartado 1. Autorregulación Sin perjuicio de las facultades de inspección, verificación y fiscalización que las Leyes Aplicables o el presente Contrato de Gestión y Operación otorgan a las Autoridades Gubernamentales, es obligación del Contratista mantener en plena operación durante la Vigencia del Contrato el plan de autorregulación que permita el cumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato de Gestión y Operación. Apartado 2. Supervisión y Fiscalización de Autoridades Gubernamentales Conforme al artículo 11 de la Ley de la Industria Eléctrica corresponde a la Contratante la supervisión del presente Contrato de Gestión y Operación a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, que podrá llevar a cabo por si o mediante el apoyo de terceros, incluyendo la Supervisión del Proyecto. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo inmediato anterior, la CRE, el CENACE, y cualquier Autoridad Gubernamental competente en la materia de que se trate, de conformidad con las Leyes Aplicables, podrán ejercer sus facultades de supervisión,



Página 48 de 411

fiscalización, vigilancia o inspección en relación con el Contratista, el presente Contrato de Gestión y Operación, la prestación de los Servicios y la Línea de Transmisión. Es obligación del Contratista entregar cualquier información o documento requerido por una Autoridad Gubernamental, colaborar y no entorpecer el trabajo de dichas Autoridades Gubernamentales en el ejercicio de las facultades que en la materia les otorgan las Leyes Aplicables. Apartado 3. Supervisión a cargo del Supervisor del Proyecto En los términos establecidos en el Fideicomiso, el Supervisor del Proyecto será contratado por el Fiduciario del Fideicomiso, mediante un procedimiento competitivo aprobado por la Secretaría, con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, con la aprobación del Comité Técnico del Fideicomiso, quien podrá acordar su remoción y sustitución, según se establece en dicho documento. El Supervisor del Proyecto, supervisará la ejecución de las Actividades Previas a la Prestación de los Servicios y la prestación de los Servicios en la Etapa de Prestación de los Servicios incluyendo sin limitación todas las Obras de infraestructura, fabricación de los equipos principales y montaje del Equipo y Equipamiento para la Línea de Transmisión y sus instalaciones complementarias incluyendo los estudios necesarios para la correcta ejecución de las Obras y Equipamiento, por lo que sus funciones y facultades principales son, en los términos que se establecen en este Contrato de Gestión y Operación y en el contrato de servicios que al efecto celebre con el Fiduciario, las siguientes:

a) Velar por la adecuada gestión de las Actividades Previas a la Prestación de los Servicios.

b) Supervisar que las Actividades Previas a la Prestación de los Servicios se lleven a cabo conforme a lo establecido en el presente Contrato de Gestión y Operación y las Leyes Aplicables.

c) Requerir al Contratista, en cualquier tiempo, informes con los datos técnicos, administrativos, financieros y estadísticos que permitan conocer la forma en que lleva a cabo la Construcción de la Línea de Transmisión y realizar las visitas de inspección pertinentes para verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista conforme a lo establecido en el Contrato de Gestión y las Leyes Aplicables.

d) Dar seguimiento al cumplimiento del Programa de Construcción, el Programa de Inversión y el Presupuesto de Construcción.

e) Revisar los volúmenes y precios contenidos en las estimaciones que presente el Subcontratista a cargo de la Construcción de la Línea de Transmisión y verificar que correspondan a lo previsto en el presente Contrato de Gestión y Operación.

f) Controlar mensualmente la ejecución y estimación de las cantidades de Obra, de los faltantes de ejecutar, las cantidades adicionales y los conceptos no previstos.

g) Verificar el control de Calidad y el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad de las actividades de Construcción de la Línea de Transmisión.

h) Coadyuvar con la Contratante o cualquier Autoridad Gubernamental en la Supervisión de los programas de protección ambiental, mediante la Supervisión del cumplimiento de las medidas ambientales indicadas por la Autoridad Gubernamental en materia de medio ambiente y recursos naturales.



Página 49 de 411

i) Participar en las juntas de coordinación y seguimiento a las Actividades Previas a la Prestación de los Servicios que se celebrarán con una periodicidad semanal o aquella que acuerde el Comité de Coordinación.

j) Cumplir con las disposiciones aplicables al manejo de la Bitácora del Proyecto, conforme se establece en el presente Contrato de Gestión y Operación y las Leyes Aplicables.

k) Supervisar la ejecución de la puesta a punto y pruebas de Operación de la Línea de Transmisión, para el inicio de la prestación de los Servicios y formular recomendaciones.

l) Supervisar la parte de los Servicios que no corresponda supervisar al CENACE, desde la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios y hasta la Fecha de Terminación del Contrato o la Fecha de Terminación Anticipada del Contrato.

m) Anualmente deberá formular el informe de los trabajos de Supervisión llevados a cabo en el periodo anual a que corresponda el informe y hasta la Terminación del Contrato o la Terminación Anticipada del Contrato, incluyendo la relación de documentos que deben formar parte del archivo de la Documentación Operativa.

n) Supervisar que el Contratista cuente con los permisos, factibilidades, Autorizaciones, aprobaciones, certificados, consentimientos, licencias, concesiones y demás instrumentos jurídicos necesarios para la realización de la Etapa de Construcción.

o) Las demás funciones que en su caso se señalen en el presente Contrato de Gestión y Operación, en el contrato de servicios que celebre con el Fiduciario, así como las que establezca la Contratante.

Conforme al avance de ejecución del Programa de Construcción, el Supervisor del Proyecto se manifestará en la Bitácora del Proyecto respecto al cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y demás condiciones establecidas en el presente Contrato de Gestión y Operación y las Leyes Aplicables. El Contratista está obligado a proporcionar al Supervisor del Proyecto, todos los datos o informes que le sean requeridos, dentro del plazo establecido en el requerimiento respectivo y permitir el acceso a sus instalaciones y al lugar de las Obras para cumplir su cometido, incluyendo sin limitación la entrega de sus estados financieros auditados cada año, el Inventario de los Bienes Afectos al Contrato actualizado y de los informes que le sean requeridos. Apartado 4. Supervisión a cargo del CENACE De conformidad con lo establecido en la Cláusula Sexta del Anexo 10 del Contrato. “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión”, corresponde al CENACE el control operativo de la Línea de Transmisión mediante la emisión de instrucciones y la supervisión de la infraestructura necesaria del Contratista y, en caso de ser necesario, determinar las acciones de control sobre dichas instalaciones, mismas que el Contratista deberá acatar con la debida oportunidad y prontitud. Además de lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento, el CENACE tendrá las funciones relacionadas con la supervisión de la prestación de los Servicios durante la Etapa de Prestación de los Servicios.



Página 50 de 411

Apartado 5. Supervisión a cargo del Contratista 5.1. Supervisión de las Actividades Previas a la Prestación de los Servicios El Contratista está obligado a efectuar, a su costo y bajo su responsabilidad, todas las actividades necesarias a efecto de contar durante cualquier trabajo o actividad relativo a las Actividades Previas a la Prestación de los Servicios con la supervisión técnica especializada requerida, incluyendo los servicios de laboratorio, que aseguren el cumplimiento del Manual de Calidad, de las Leyes Aplicables, el seguimiento físico y financiero del Programa de Construcción, el Presupuesto de Construcción y el Programa de Inversión, la aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad, pruebas y puesta a punto de la Línea de Transmisión conforme a lo señalado en el presente Contrato de Gestión y Operación y el Anexo 3 del Contrato. “Propuesta Técnica del Contratista”. Los Acreedores o el Contratista no podrán contratar al Supervisor del Proyecto o a las personas que les asistan o les hayan asistido en el desempeño de sus funciones de Supervisión, fiscalización, verificación o gestión, para ninguna actividad por lo menos dentro de los 2 (dos) años posteriores a la terminación de las actividades de Supervisión que se les hayan encomendado a dichas personas. 5.2. Supervisión en la Etapa de Prestación de los Servicios Sin perjuicio de los trabajos de Supervisión que lleve cabo el Supervisor del Proyecto a partir de la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios y hasta la Terminación del Contrato o la Terminación Anticipada del Contrato, lo que ocurra primero, es obligación del Contratista llevar a cabo, a su costo y bajo su responsabilidad, todas las actividades necesarias a efecto de contar a partir de la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios y durante la Vigencia del Contrato, con la supervisión técnica especializada requerida, incluyendo los Servicios de laboratorio que en su caso se requieran, que aseguren el cumplimiento de lo descrito en el Anexo 7 del Contrato. “Requerimientos Técnicos Actividades Previas a la Prestación de los Servicios”, y todo aquello estipulado en el Anexo 8 del Contrato. “Mecanismo de Supervisión”. Apartado 6. Pago del Supervisor del Proyecto Los costos del Supervisor del Proyecto serán cubiertos con cargo al Patrimonio del Fideicomiso con fondos aportados por el Contratista, conforme al procedimiento establecido en el Apartado 2 de la CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. PAGOS DEL CONTRATISTA. Apartado 7. Restricciones No podrán ser Supervisor del Proyecto, las personas físicas o morales que asistan al Contratista o los Acreedores en el desempeño de sus funciones de Supervisión y fiscalización, así como aquellas personas que:

a) Incurran en inhabilitación conforme a las Leyes Aplicables; b) Tengan conflicto de interés; o c) Estén prestando o hayan prestado Servicios de cualquier naturaleza, dentro de los

últimos dos (2) años contados a partir de la Fecha de Inicio de Vigencia, a favor



Página 51 de 411

del Contratista, sus accionistas, Empresas Vinculadas, los Subcontratista, en México o en el extranjero.

En cualquier momento durante el desempeño de las funciones asignadas al Supervisor del Proyecto o a las personas físicas o morales que asistan al Contratista o los Acreedores en el desempeño de sus funciones de Supervisión y fiscalización según corresponda, en caso de sobrevenir o revelarse alguna de las causales previstas en la presente Cláusula, será causa de Terminación Anticipada del Contrato y la aplicación de las Penas Convencionales procedentes. Apartado 8. Informes Sujeto a lo dispuesto por las Leyes Aplicables en materia de transparencia y confidencialidad, el Supervisor del Proyecto deberá proporcionar al CENACE, a la CRE, a cualesquiera Autoridad Gubernamental o tercero con derecho legal o contractual, que le solicite por escrito, la información que le requiera de acuerdo con las facultades conferidas en las Leyes Aplicables o acuerdos contractuales, en relación con las actividades a su cargo respecto del Proyecto o el presente Contrato de Gestión y Operación. El Supervisor del Proyecto tendrá acceso irrestricto a cualquier información relacionada con el Contrato en poder del Contratista, en el entendido que los receptores de dicha información quedarán obligados a mantener la confidencialidad del caso sobre la información proporcionada, de conformidad con las Leyes Aplicables, las estipulaciones de este Contrato de Gestión y Operación o los acuerdos específicos que se celebren sobre la materia. El Supervisor del Proyecto en coordinación con el Contratista abrirá un sitio electrónico sobre plataforma de internet que permita el intercambio y consulta de información en línea de los informes de Supervisión y su archivo. Apartado 9. Pagos al Supervisor del Proyecto El Comité Técnico del Fideicomiso será el encargado de autorizar el pago de las estimaciones mensuales por los trabajos de Supervisión que haya prestado el Supervisor del Proyecto. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. OBRAS ADICIONALES DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN Se entenderá por obras adicionales todas aquellas obras que expresamente ordene por escrito la Contratante o por mandato de Autoridades Gubernamentales, a requerimiento o no del Contratista, y que no se encuentren comprendidas en el objeto del presente Contrato de Gestión y Operación. La Contratante, en caso de escenarios plenamente justificados y a petición expresa del CENACE, previa aprobación de la CRE y la SENER, podrá ordenar la ejecución de obras adicionales, por las cuales el Contratista deberá presentar un presupuesto detallado. Junto con el presupuesto se indicará el mayor plazo necesario, si procediere, de acuerdo al Programa de Construcción vigente y su ruta crítica. Se requerirá la opinión de la CRE



Página 52 de 411

para determinar si el presupuesto presentado puede considerarse costo-eficiente y en consecuencia incluirse en el ingreso requerido de transmisión. En su caso serán aplicables los términos y condiciones establecidos en la CLAUSULA QUINCUAGÉSIMA. COSTOS ADICIONALES. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. DICTAMEN DE ACCIDENTES GRAVES Un accidente grave es aquél del que derivan lesiones graves o la muerte de una o varias personas físicas, o se causan daños a la Línea de Transmisión o a terceros, cuyo valor estimado sea igual o mayor a la cantidad de $4’000,000.00 (Cuatro millones de Pesos 00/100 M.N.) (Actualizables anualmente mediante la aplicación del Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía), en cuyo caso, se procederá de la forma que se describe a continuación, a efecto de obtener un dictamen que permita establecer las causas del accidente e implantar las acciones que eviten que dicho accidente se pueda repetir en el futuro.

a) En caso de que el accidente hubiera ocurrido durante la Construcción de la Línea de Transmisión, el Contratista requerirá al Subcontratista responsable, aporte los recursos necesarios y contrate una empresa especializada de carácter internacional y reconocida experiencia, solvencia técnica y probidad a satisfacción del Supervisor del Proyecto, quien fungirá como dictaminador contratado, para la elaboración del dictamen correspondiente. Esta obligación deberá incluirla el Contratista en el contrato que celebre al efecto con el Subcontratista. De no aportar el Subcontratista los recursos necesarios se hará efectiva la garantía de cumplimiento que deberá exigir el Contratista al Subcontratista y con esos recursos se cubrirán los costos del dictamen correspondiente. De no ser suficientes, el Contratista y la Contratante acordarán lo conducente.

b) El dictamen del accidente se llevará a cabo en forma independiente por el dictaminador contratado conforme lo señalado en el literal a) inmediato anterior.

c) La designación del dictaminador que contrate el Contratista corresponderá a la Contratante. El Contratista podrá objetarlo por causa justificada.

d) En el ejercicio de sus atribuciones, el dictaminador contratado tendrá acceso libre, en el ejercicio de sus labores de dictaminación, a los registros relativos a:

i. Recursos técnicos; ii. Otros dictámenes de accidentes graves; iii. Obras relacionadas; así como el Equipamiento e instalaciones integrantes y

vinculadas al evento. Tendrá la capacidad de hacer uso del Equipamiento instalado o instalar dispositivos electrónicos para la realización de sus labores de dictaminación en las áreas en que se requiera.

e) El informe del dictaminador se tomará en cuenta para, en su caso, la aplicación de

las Penas Convencionales que procedan conforme al presente Contrato de Gestión y Operación, o el contrato celebrado con el Subcontratista.

f) El Contratista deberá entregar al Representante Designado de la Contratante, según corresponda, dentro de los noventa (90) Días posteriores a que hubiera tenido conocimiento del dictamen del accidente de que se trate, un plan completo para la implementación de las acciones de prevención y mitigación propuestas en el dictamen.



Página 53 de 411

g) El Contratista podrá objetar el dictamen y someterlo al Procedimiento de Solución de Controversias.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. PERSONAL DEL CONTRATISTA Apartado 1. Disposiciones Generales El Contratista deberá disponer de la organización y el Personal del Contratista necesario y debidamente calificado para cumplir cabalmente con todas sus obligaciones derivadas del presente Contrato de Gestión y Operación. El Contratista deberá entregar al Representante Designado de la Contratante, dentro de los sesenta (60) Días siguientes a la Fecha de Inicio de Vigencia del Contrato, un documento ejecutivo que describa la plantilla del personal con el que trabajará en las Actividades Previas a la Prestación de los Servicios, detallando la estructura organizacional e identificando, entre otros, el proceso de dirección y de toma de decisiones, así como el perfil de los profesionales especialistas con responsabilidades de mando y ejecución. Para la Etapa de Prestación de los Servicios, el Contratista deberá presentar al Representante Designado de la Contratante, seis (6) Meses antes a la Fecha Programada de Inicio de la Prestación de los Servicios, el Manual de Organización, documento que describa la organización para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de acuerdo con el presente Contrato de Gestión y Operación, identificando, entre otros, el proceso de dirección y de toma de decisiones, así como el perfil de los profesionales especialistas con responsabilidades de mando y ejecución, que formarán parte del Personal del Contratista. Dentro de esta estructura organizacional, el Contratista deberá disponer, durante todo el periodo de Vigencia del Contrato, con el personal calificado suficiente para la prestación de los Servicios, siempre cumpliendo con lo estipulado en el Anexo 10 del Contrato. “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Transmisión”. Apartado 2. Relaciones Colectivas El Contratista podrá celebrar pactos colectivos con organizaciones sindicales en los términos de las Leyes Aplicables. Apartado 3. Personal Extranjero El Personal del Contratista de nacionalidad extranjera, deberá cumplir con las Leyes Aplicables en materia migratoria y obtener y mantener en pleno vigor y efecto los permisos correspondientes para trabajar en México, que podrán ser requeridos por la Contratante o las Autoridades Gubernamentales en cualquier tiempo. El incumplimiento de la obligación establecida dará lugar a la aplicación de las sanciones procedentes conforme a las Leyes Aplicables y las Penas Convencionales conforme al presente Contrato de Gestión y Operación.



Página 54 de 411

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. INVENTARIO DE BIENES AFECTOS AL CONTRATO El Anexo 5 del Contrato. “Trayectoria y Derecho de Vía” comprenderá el inventario de los bienes que integran el Derecho de Vía, los cuales pasarán a formar parte de los Bienes Afectos al Contrato, mismos que se irán transfiriendo al Patrimonio del Fideicomiso desde el momento en que se cumplan los hitos de avance de Obra que se indican en el Apartado 4 de la presente CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS – CONSTRUCCIÓN, quedando irrevocablemente afectos al cumplimiento del objeto del Fideicomiso y del presente Contrato de Gestión y Operación. La incorporación de dichos bienes al Patrimonio del Fideicomiso se hará, mediante la suscripción de las actas respectivas con una periodicidad mensual, en las que se identifiquen los bienes muebles e inmuebles que comprenden terrenos, edificaciones, equipamiento, accesorios, licencias, Autorizaciones, servidumbres, y en general todas las obras, derechos, Equipos, Equipamiento, diseños, repuestos, herramientas, instalaciones, planos, estudios, bases de datos, manuales e información técnica, provistas o adquiridas por el Contratista para la adecuada Construcción y Operación de la Línea de Transmisión, bajo los términos del presente Contrato de Gestión y Operación. A partir de la Fecha de Inicio de Construcción y hasta la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios, el Contratista deberá informar por escrito al Representante Designado de la Contratante, dentro de los 10 (diez) primeros Días de cada mes, los bienes incorporados a la Línea de Transmisión que se integran al inventario de Bienes Afectos al Contrato en el mes inmediato anterior. Durante la Etapa de Prestación de los Servicios, en el mes de junio de cada año, el Contratista deberá entregar al Representante Designado de la Contratante el informe por escrito de los Bienes Afectos al Contrato incorporados a la Línea de Transmisión en los doce meses anteriores, así como aquellos que fueron remplazados por fatiga o por haber cumplido su vida útil. Dicho informe deberá contar con la validación del Supervisor del Proyecto y del Fiduciario. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a las Penas Convencionales correspondientes. El destino de los Bienes Afectos al Contrato a la Terminación del Contrato o la Terminación Anticipada del Contrato, será el establecido en la CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO, en los términos y condiciones aplicables de los que ahí se indican.

ASPECTOS ECONÓMICO - FINANCIEROS. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. FINANCIAMIENTO Apartado 1. Obligación de Financiar el Proyecto El Contratista está obligado a aportar el Capital de Riesgo y obtener el Financiamiento requerido para la realización de las Actividades Previas a la Prestación de los Servicios y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo este Contrato de Gestión y Operación, de acuerdo con lo establecido en su Propuesta Económica adjunta como Anexo 4 del Contrato. “Propuesta Económica del Contratista” y de conformidad con lo previsto en el presente Contrato de Gestión y Operación.



Página 55 de 411

Asimismo, es obligación del Contratista obtener y aportar todos los recursos económicos necesarios para cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato de Gestión y Operación, debiendo asegurarse en todos los casos del origen lícito de los recursos. Las variaciones que se generen con respecto a lo previsto en su Propuesta Económica, repercutirán directamente en el rendimiento esperado del Contratista, sin responsabilidad alguna para la Contratante o el Estado. Apartado 2. Financiamiento El Financiamiento del Proyecto se deberá sujetar a lo siguiente:

2.1 Aspectos Generales La Propuesta Económica del Contratista, que se obliga a cumplir en sus términos, se adjunta como Anexo 4 del Contrato. “Propuesta Económica del Contratista”. Así mismo el Contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) La Propuesta Económica del Contratista presentada durante la Licitación contiene, entre otras, una descripción de la estructura de Financiamiento pretendida por el Contratista para cumplir con el objeto del presente Contrato de Gestión y Operación y el conjunto de obligaciones a su cargo previstos en dicho documento.

b) Cualquier modificación a los términos y condiciones indicativos del Financiamiento o del Programa de Inversión estipulados en la Propuesta Económica del Contratista deberá ser presentada al Representante Designado de la Contratante para su revisión por parte de la Contratante, quienes podrán objetar cualquier modificación a la propuesta de Financiamiento, por razón fundada, en el entendido de que ninguna propuesta de modificación a la Propuesta Económica respecto del Financiamiento del Contratista en cuanto a sus términos y condiciones, podrá tener como resultado un incremento en el Pago Contractual Anual Constante a que tiene derecho el Contratista o modificación en el plazo de Vigencia del Contrato o modificación en la Fecha Programada de Inicio de Construcción o en la Fecha Programada de Inicio para la Prestación de los Servicios.

c) Previo a la Fecha Programada de Inicio de Construcción, con una anticipación no menor de treinta (30) Días, el Contratista deberá informar por escrito al Representante Designado de la Contratante la forma en que financiará el Proyecto con el fin de dar cumplimiento a los hitos asociados a la Construcción del Proyecto establecidos en la CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS – CONSTRUCCIÓN, la moneda del Financiamiento, los plazos de disposición y amortización del mismo y en su caso, las condiciones generales de los contratos de Financiamiento que pudieran afectar este Contrato de Gestión y Operación, señalando cualquier término que difiera de la estructura de Financiamiento establecida en su Propuesta Económica y deberá informar el Programa de Inversión que refleje dichas condiciones, las que deberán permitir el adecuado cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato de Gestión y Operación. El Contratista deberá entregar al Representante Designado de la Contratante copias certificadas de el o los contratos de Financiamiento, dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la fecha de celebración de los mismos, cuyos términos y



Página 56 de 411

condiciones, salvo un Evento Eximente de Responsabilidad, no deberán ser distintos de aquellos respecto de los que no hubo objeción por parte de la Contratante.

d) El Contratista deberá afectar de manera irrevocable en el Fideicomiso la totalidad de los derechos al cobro y los flujos correspondientes al Pago Contractual Anual Constante y los Financiamientos y ejercerlos conforme a las disposiciones establecidas en el propio Fideicomiso.

2.2 Obligación de Obtener el Financiamiento

a) El Contratista tendrá la obligación de gestionar y obtener oportunamente el Financiamiento en firme y el Capital de Riesgo necesarios para ejecutar la totalidad de las obligaciones que tiene a su cargo en virtud del presente Contrato de Gestión y Operación incluyendo aquellas que, a pesar de no estar estipuladas, sean necesarias para obtener los resultados previstos en este Contrato de Gestión y Operación. Sujeto a las condiciones establecidas en el presente Contrato de Gestión y Operación, el Contratista determinará el grado de endeudamiento, lo que no implicará la disminución de sus aportes de Capital Social establecidos en la CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. CAPITAL SOCIAL.

b) El Contratista deberá financiar el cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato de Gestión y Operación con Capital de Riesgo y Financiamiento tomado por el Contratista con los Acreedores, quienes podrán tener como garantía este Contrato de Gestión y Operación, el Pago Contractual Anual Constante a favor del Contratista o cualquier otro derecho económico a favor de este último, no excluido, que se derive del presente Contrato de Gestión y Operación, de acuerdo con lo establecido en el Apartado 3. Derechos de los Acreedores siguiente, sin perjuicio de las demás garantías que le sean solicitadas al Contratista por parte de los Acreedores, las cuales correrán por cuenta y riesgo del Contratista.

c) La obligación de aportar Financiamiento contenida en el presente Contrato de Gestión y Operación podrá cumplirse mediante la obtención de:

i. Financiamiento bancario. ii. Emisión de Títulos. iii. Recursos de Fondos de Capital Privado. iv. Una combinación de las anteriores modalidades.

2.3 Cierre Financiero

a) El o los Cierres Financieros, según se establezca, se acreditarán mediante la entrega al Representante Designado de la Contratante, de los documentos que se describen a continuación, sin perjuicio de aquellos otros documentos y requisitos adicionales que en su caso requiera la Contratante, respecto a la modalidad de Financiamiento propuesta por el Contratista:

i. En caso de Financiamiento Bancario: El Contratista deberá entregar al

Representante Designado de la Contratante, según corresponda el o los contratos de Financiamiento suscritos con los Acreedores o una certificación emitida por el Acreedor o el banco líder, agente administrador o similar, en caso de Financiamientos sindicados o el agente de manejo del Financiamiento en la cual se indique al menos lo siguiente: el valor del



Página 57 de 411

Financiamiento, la moneda del Financiamiento, los Acreedores, las garantías, el plazo para el pago del principal y los intereses, la tasa anual y las condiciones para el desembolso. Así mismo, se deberá adjuntar una certificación suscrita por el representante legal del Acreedor o del banco líder en caso de Financiamientos sindicados en la que conste que los documentos del Financiamiento prevén que el desembolso de los recursos se hará al Fideicomiso, quien los recibirá y mantendrá en una cuenta exclusiva para el manejo de los mismos, sujetos a la prelación de pagos establecida en el propio Fideicomiso.

ii. En caso de Emisión de Títulos: Una certificación emitida por el representante legal de los tenedores de los títulos en la que se indique al menos lo siguiente: valor de la emisión, moneda, garantías, plazo para el pago del principal y los intereses y la tasa anual. Asimismo, se deberá adjuntar una certificación suscrita por el representante legal de los tenedores de los títulos en la que conste que los recursos se desembolsarán al Fideicomiso, quien los recibirá y mantendrá en una cuenta exclusiva para el manejo de los mismos, sujetos a la prelación de pagos establecida en el propio Fideicomiso. También será aceptable demostrar el Cierre Financiero mediante un underwriting (se entiende como contrato de prefinanciamiento) de la emisión correspondiente, siempre que (x) se trate de un underwriting en firme –no será aceptable al mejor esfuerzo–, (y) el underwriter (se entiende la institución financiera que celebra el contrato con el Contratista) sea una institución autorizada por las leyes del país en donde la colocación se haga para realizar este tipo de operaciones, y (z) si se trata de una emisión en países diferentes a México, el underwriter debe contar con una calificación de riesgo de su deuda de largo plazo que corresponda a “grado de inversión”, en la escala internacional, sin que se acepten escalas locales aplicables en el país del domicilio del underwriter. Si la Emisión de Títulos se hace en México, el underwriter deberá contar con una calificación de riesgo de su deuda de largo plazo según escala local de las calificadoras aprobadas por la Contratante de al menos AA+ según Fitch, Moodys u otro equivalente si se trata de otra firma calificadora, aprobada por la Contratante.

iii. Financiamiento de fondos de capital privado. Se podrá acreditar la disponibilidad del Financiamiento a través de préstamos de recursos otorgados por parte de Fondos de Capital Privado constituidos en México y/o en el exterior, con los mismos documentos señalados en esta sección 2.3 literal a) subinciso (i) inmediato anterior.

b) El Cierre Financiero se acreditará mediante cualquiera de las modalidades

previstas en este Apartado 2.3 Cierre Financiero o mediante una combinación de ellas.

c) Las certificaciones entregadas al Representante Designado de la Contratante deberán estar acompañadas de los documentos que soporten la existencia de quien la emita y la condición de representante legal de la persona que la suscribe. La certificación y los documentos antes señalados que acrediten la existencia y representación legal deberán tener como máximo una antigüedad de sesenta (60) Días a la fecha de entrega al Representante Designado de la Contratante.

d) Características de los Acreedores:



Página 58 de 411

i. Si los Acreedores son Bancos mexicanos o Instituciones de Crédito o deberán contar con las autorizaciones para operar en el país emitidas por la Autoridad Gubernamental correspondiente y estar sujetas a supervisión y vigilancia por parte del Estado.

ii. Si los Acreedores son instituciones financieras o bancos del exterior, deberán contar con la autorización correspondiente de la autoridad competente de su país de origen de conformidad con las leyes que les sean aplicables. También deberán ser instituciones vigiladas por el órgano de supervisión financiera de la jurisdicción del lugar donde se haya constituido. En caso de que se trate de Financiamiento internacional del mercado de capitales, no se requerirá acreditar esta condición.

iii. En caso de que los Acreedores sean Fondos de Capital Privado, deberán cumplir como mínimo con los requisitos previstos en las normas aplicables a las inversiones admisibles de los recursos administrados por las sociedades administradoras de fondos de pensiones conforme a las Leyes Aplicables y acreditar dicho cumplimiento mediante la expedición de una certificación del gestor profesional o del gerente o del fund manager (se entiende el administrador del fondo respectivo).

iv. Si los Acreedores son personas físicas o morales diferentes de las anteriores, deben ser tenedores de títulos emitidos en el mercado de capitales para que sus aportes sean considerados Financiamiento.

e) Se entenderá que el Contratista ha obtenido el Cierre Financiero cuando la

Contratante manifieste, expresamente y por escrito y dentro de un término de veinte (20) Días contados desde la presentación completa de la documentación a la que se refiere el presente Apartado 2.3 Cierre Financiero, su conformidad con los documentos aportados por el Contratista para acreditar dicho Cierre Financiero.

f) La obtención del Cierre Financiero, por cuenta y riesgo del Contratista en nada limita su obligación de procurar la totalidad de recursos necesarios para llevar a cabo todas las actividades para cumplir con sus obligaciones del presente Contrato de Gestión y Operación en los plazos y condiciones establecidos por el mismo, incluso si el Financiamiento debe ser mayor al comprometido a través del Cierre Financiero.

g) Aunque el Contratista determinará el nivel de endeudamiento, en ningún caso se disminuirá el valor mínimo del Capital Social que debe ser aportado por los accionistas del Contratista y que se señala en CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. CAPITAL SOCIAL.

h) La obligación del Contratista de aportar el Financiamiento para cumplir sus obligaciones bajo el presente Contrato de Gestión y Operación no se agota con la obtención del Cierre Financiero. Por lo tanto, si con posterioridad a dicha obtención, los Acreedores incumpliesen o dieran por terminados los contratos de Financiamiento por cualquier causa, justificada o no, el Contratista deberá asegurar la obtención de los recursos adicionales que requiera hasta llegar a la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios, cumpliendo con la totalidad de los requisitos previstos en este Contrato de Gestión y Operación. Tal retiro de los Acreedores no servirá de excusa para el incumplimiento de las obligaciones del Contratista previstas en el presente Contrato de Gestión y Operación ni para alegar incumplimiento por un Evento Eximente de Responsabilidad.



Página 59 de 411

2.4 Registro de los Acreedores

a) El Contratista deberá enviar una notificación al Representante Designado de la Contratante, cuando se acredite el Cierre Financiero, en la cual identificará a todos y cada uno de los Acreedores. En el caso de la Emisión de Títulos, bastará con la identificación del administrador o agente estructurador de la colocación, así como del representante de los tenedores de los títulos. Solamente quienes aparezcan en dicho listado serán considerados por la Contratante como Acreedores y tendrán los derechos señalados en el Apartado 3. Derechos de los Acreedores siguiente, asignados a los Acreedores.

b) Igualmente deberán designar un representante de los Acreedores que será el encargado de recibir todas las notificaciones de la Contratante relativas al presente Contrato de Gestión y Operación.

c) Cualquier cambio en los Acreedores deberá notificarse al Representante Designado de la Contratante, según corresponda dentro de los 10 (diez) Días Hábiles posteriores a que tenga lugar el cambio de que se trate.

d) Los Acreedores que aporten Financiamiento con posterioridad al Cierre Financiero, deberán cumplir, al momento de suscribir los documentos de Financiamiento correspondientes, con las características exigidas en el presente Apartado 2. Financiamiento.

e) En cualquier operación de Financiamiento será obligación del Contratista obtener de los Acreedores una declaración jurada respecto del origen lícito de los recursos otorgados como Financiamiento.

Apartado 3. Derechos de los Acreedores Los Acreedores registrados de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.4 del Apartado 2. Financiamiento, inmediato anterior tendrán el derecho de ser notificados mensualmente acerca del desempeño del Contratista respecto de sus obligaciones bajo el presente Contrato de Gestión y Operación, a designar a sus representantes que formarán parte del Comité Técnico del Fideicomiso conforme se establece en el contrato respectivo, y a los siguientes derechos en virtud del presente Contrato de Gestión y Operación. 3.1. Garantía prendaria Los Acreedores tendrán derecho a recibir bienes bajo una garantía prendaria especial sin desplazamiento de los derechos y bienes pignorados del Contratista, los que podrán ser:

a) Los derechos del Contratista sobre el presente Contrato de Gestión y Operación. b) Los pagos a favor del Contratista previstos en el presente Contrato de Gestión y

Operación. c) Los ingresos o bienes del Contratista. d) Las acciones representativas del Capital Social del Contratista. e) Los derechos de fideicomisario del Contratista en el Fideicomiso.

3.2. Toma de Posesión del Control del Contratista por parte de los Acreedores

a) Los Acreedores tendrán derecho a tomar el control del Contratista cuando:



Página 60 de 411

i. El Contratista incumpla con sus obligaciones financieras de conformidad con lo establecido en los documentos de Financiamiento;

ii. La Contratante notifique a los Acreedores que pueden ejercer tal derecho antes de que se declare la Terminación Anticipada del Contrato, cuando el Contratista incurra en alguna de las causales de incumplimiento grave del presente Contrato de Gestión y Operación de acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

La notificación correspondiente la llevará a cabo la Contratante a los Acreedores por conducto de sus representantes registrados ante el Fideicomiso. Cuando existan varios Acreedores, los derechos que se conceden a su favor serán ejercidos respetando la mayoría y demás condiciones que dichos Acreedores hayan establecido en un acuerdo entre ellos. De no existir tal acuerdo, esos derechos sólo podrán ser ejercidos de consuno entre los Acreedores, por lo cual se necesitará la aprobación unánime de todos ellos. De no contarse con la aprobación correspondiente conforme a lo acabado de señalar, no se podrá ejercer el derecho otorgado a su favor en el presente Apartado 3.2 Toma de Posesión del Control del Contratista por parte de los Acreedores.

b) La toma de posesión del control del Contratista por parte de los Acreedores podrá

ejercerse de cualquiera de las siguientes formas:

i. Mediante la solicitud de cesión del presente Contrato de Gestión y Operación a la persona que designen por escrito mediante el envío de una notificación al Representante Designado de la Contratante. Esta cesión implicará que la persona cesionaria se convierta en el nuevo Contratista y que los términos y condiciones de este Contrato de Gestión y Operación, en especial, las condiciones económicas, no podrán variar. Por lo tanto, no podrá ser condición de la cesión el que se modifiquen las condiciones del presente Contrato de Gestión y Operación.

ii. Mediante el envío de una Notificación al Representante Designado de la Contratante, anunciando la modificación de la composición accionaria del Contratista, ya sea por cuenta de la compra que hagan directa o indirectamente los Acreedores o por la compra efectuada por una persona designada por los Acreedores. En este caso, deberán enviar una certificación suscrita por el auditor del Contratista en la que conste la composición accionaria del Contratista y donde se evidencie que los accionistas iniciales del Contratista no tienen participación en la operación de compra de las acciones correspondientes. Si los accionistas son personas físicas, además deberán adjuntar una declaración juramentada en la que conste que los accionistas iníciales del Contratista no son beneficiarios reales de los nuevos accionistas del Contratista.

iii. Para los efectos de lo establecido en el subinciso ii. inmediato anterior, se entenderá por compra indirecta aquella que efectúen personas jurídicas del mismo grupo empresarial del(los) Acreedor(es).

iv. Los términos y condiciones de la compra de las acciones o de la cesión del presente Contrato de Gestión y Operación que acuerden los Acreedores con el Contratista o con los accionistas iniciales del Contratista, según corresponda, serán libremente acordadas y la Contratante no tendrá



Página 61 de 411

injerencia alguna sobre ellos. Esto último sin perjuicio del derecho de verificar que el nuevo Contratista y/o los nuevos accionistas del Contratista cumplan con los requisitos señalados en este Apartado 3.2 Toma de Posesión del Control del Contratista por parte de los Acreedores.

c) Procedimiento para la toma de posesión.

i. Cuando se verifique cualquiera de las causales para la toma de posesión

del control del Contratista por parte de los Acreedores, se generará de manera automática en cabeza de los Acreedores, el derecho a tomar posesión del control del Contratista. Este derecho prevalecerá sobre el derecho de la Contratante a declarar la Terminación Anticipada del Contrato, siempre que se trate de los casos taxativamente señalados en la CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

ii. Si la causal de toma de posesión es por el incumplimiento de las obligaciones financieras del Contratista para con los Acreedores, el representante de los Acreedores enviará una notificación al Representante Designado de la Contratante informando que ha ocurrido un incumplimiento de las obligaciones financieras y que, en virtud de lo previsto en este Contrato, ejercen el derecho consignado en el presente Apartado 3.2 Toma de Posesión del Control del Contratista por parte de los Acreedores. En dicha notificación los Acreedores indicarán igualmente quiénes son las personas designadas para actuar en su representación como contraparte de la Contratante, para adelantar el procedimiento de toma de posesión del control del Contratista. Los Acreedores enviarán copia de la notificación mencionada al Contratista y al Fiduciario. La Contratante enviará copia de la notificación a las compañías emisoras de los Seguros y de la Garantía de Cumplimiento del Contrato.

iii. Dentro de los treinta (30) Días siguientes a la presentación de la notificación referida en el subinciso ii. inmediato anterior, los Acreedores enviarán una nueva notificación al Representante Designado de la Contratante en la que informarán bajo cuál de las modalidades previstas en el literal c) de este Apartado 3.2 Toma de Posesión del Control del Contratista por parte de los Acreedores, harán la toma de posesión.

iv. Los Acreedores tendrán un término máximo de ciento ochenta (180) Días, contados desde la fecha en que hubieran entregado la notificación al Representante Designado de la Contratante, para concretar las condiciones de la modalidad de toma de posesión escogida e informar al Representante Designado de la Contratante acerca de la persona que continuará con la ejecución del Contrato (si es la cesión) o el nombre de los nuevos accionistas del Contratista (si es la compraventa de acciones por parte de los Acreedores –directa o indirectamente– o por parte de un tercero designado por los Acreedores).

v. Si la causal para la toma de posesión es el acaecimiento de una causal de Terminación Anticipada del Contrato, la Contratante comunicará a los representantes de los Acreedores mediante el envío de una notificación en la que se indicará que tienen derecho a ejercer la toma de posesión del control del Contratista por parte de los Acreedores y que, de no ejercer tal derecho, se procederá a la Terminación Anticipada del Contrato. Copia de



Página 62 de 411

esta notificación será enviada por la Contratante al Fiduciario, y por el Contratista a las compañías emisoras de los Seguros y de la Garantía de Cumplimiento del Contrato.

vi. Dentro de los treinta (30) Días siguientes a la notificación de la Contratante a los Acreedores, estos últimos deberán enviar una notificación al Representante Designado de la Contratante en la que manifiesten si ejercen o no su derecho a la toma de posesión del control del Contratista por parte de los Acreedores y la modalidad escogida. Si el Representante Designado de la Contratante no recibe comunicación alguna dentro del plazo aquí señalado, se entenderá que los Acreedores no tienen interés en ejercer su derecho a la toma de posesión del control del Contratista por parte de los Acreedores.

vii. Si los Acreedores ejercen el derecho a tomar posesión del control del Contratista, tendrán un plazo máximo de ciento ochenta (180) Días, contados a partir de la fecha de la notificación entregada al Representante Designado de la Contratante, para concretar y perfeccionar las condiciones de la modalidad de toma de posesión escogida e informar al Representante Designado de la Contratante acerca de la persona que continuará con la ejecución del Contrato (si es la cesión) o el nombre de los nuevos accionistas del Contratista (si es la compraventa de acciones).

d) Efectos de la Toma de Posesión.

i. Si la Notificación de la Contratante a los Acreedores indicada en el numeral

v. inmediatamente anterior se produce en la etapa de Actividades Previas a la Prestación de los Servicios: A partir de la fecha de la notificación de los Acreedores a la Contratante para la toma de posesión del control del Contratista por parte de los Acreedores, el Contratista se abstendrá de iniciar nuevas Obras, lo que ordenará dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes a que hubiera recibido la notificación, en este literal referida, a los Subcontratistas que se encuentren ejecutándolas o que las vayan a ejecutar. A partir de esa misma fecha y hasta el momento en que los Acreedores tomen posesión del control del Contratista, este último solamente ejecutará aquellas Obras ya iniciadas y únicamente aquellas cuya terminación autorice la Contratante, conforme al Programa de Construcción, que deben ser ejecutadas en menos de ciento ochenta (180) Días contados a partir de la fecha de dicha notificación. Las demás Obras serán suspendidas.

ii. Las actividades relacionadas con el Mantenimiento se continuarán desarrollando, de acuerdo con lo previsto en el presente Contrato de Gestión y Operación.

iii. El Contratista saliente se abstendrá de contraer cualquier endeudamiento adicional, mientras se surte el proceso descrito en el presente Apartado 3.2 Toma de Posesión del Control del Contratista por parte de los Acreedores. Una vez perfeccionada la toma de posesión, el nuevo Contratista tendrá la posibilidad de obtener Financiamientos o estructurar cualquier mecanismo financiero, en las mismas condiciones y con las mismas libertades previstas en este Contrato de Gestión y Operación.02

iv. Desde el recibo de la notificación para la toma de posesión por parte de los Acreedores, la Fiduciaria que administra el Fideicomiso deberá:



Página 63 de 411

(1) Notificar a los Subcontratistas, a los Acreedores y demás contratistas

y proveedores del Contratista, sobre el inicio del proceso de toma de posesión del control del Contratista;

(2) Abstenerse de hacer pagos a los accionistas del Contratista por cualquier concepto;

(3) Entregar al Representante Designado de la Contratante una relación de los pasivos a cargo del Patrimonio del Fideicomiso y los estados financieros con corte al último día del mes inmediatamente anterior, al mes de la notificación para la toma de posesión del control del Contratista;

(4) Destinar los recursos disponibles en las subcuentas de libre disposición del Contratista a atender los pagos a cargo del Fideicomiso y a favor de los Subcontratistas, Acreedores y demás contratistas y proveedores del Contratista. Cualquier pago que haga el Fideicomiso al Contratista, sin importar de qué subcuenta se haga, se considerará como un incumplimiento del Fideicomiso que dará lugar a la sustitución inmediata del Fiduciario, sin perjuicio de las acciones legales que la Contratante pueda entablar en contra del propio Fiduciario;

(5) Llevar a cabo las acciones a efecto de que una vez concluido el trámite de toma de posesión del nuevo Contratista, este último asuma el papel de Fideicomisario del Fideicomiso.

v. Cuando se concluya el procedimiento de toma de posesión del control del

nuevo Contratista, y ya en funciones en su calidad de Contratista sustituto, tomará la condición de Fideicomisario del Fideicomiso y podrá, junto con los Acreedores, establecer el destino de los recursos a que tenga derecho en el Fideicomiso, respetando las finalidades y condiciones previstas en el presente Contrato de Gestión y Operación. En el caso que se sustituya al Fiduciario por cuenta de la cesión del Contrato a un tercero designado por los Acreedores, este último dará las instrucciones sobre el manejo de los recursos del Patrimonio del Fideicomiso de acuerdo con las instrucciones que reciba del Comité Técnico integrado por el Contratista sustituto, la Secretaría y los Acreedores. Durante el período que transcurra entre la notificación para la toma de posesión del Contratista y la conclusión de dicho proceso de toma de posesión, el Fiduciario deberá enviar al Representante Designado de la Contratante, y a los Acreedores, un informe mensual donde se detallen todos los movimientos de recursos del Patrimonio del Fideicomiso en todas sus cuentas.

vi. Si el presente Contrato de Gestión y Operación se cede como consecuencia de la toma de posesión del Contratista, el Representante Designado de la Contratante, el Contratista saliente y el Contratista entrante, suscribirán un acta de entrega, en la que se deberá detallar cuando menos lo siguiente:

(1) Las Obras terminadas, y el estado de avance de las Obras no

terminadas. (2) El monto de los pagos recibidos por el Contratista saliente, hasta el

día anterior a la fecha de suscripción del acta de entrega.



Página 64 de 411

(3) El estado técnico de cada uno de los componentes que integran la Línea de Transmisión y los demás Bienes Afectos al Contrato.

(4) La relación de las Obras o trabajos pendientes por ejecutar y que estarán a cargo del Contratista entrante.

(5) El estado de cumplimiento de los Indicadores de Desempeño, en su caso.

(6) De ser necesaria, se formalizará la cesión a favor del nuevo Contratista de las Autorizaciones con que cuente el Contratista saliente relacionados con el Contrato, a juicio del Contratista entrante.

vii. La Garantía de Cumplimiento de Contrato, las demás garantías y Seguros

exigidos en este Contrato de Gestión y Operación deberán permanecer vigentes hasta que sean reemplazadas por las nuevas garantías –aprobadas por la Contratante – y Seguros entregados por el Contratista entrante. En todo caso, es responsabilidad del Contratista saliente contar con las garantías y coberturas de Seguros exigidas en el presente Contrato de Gestión y Operación hasta que el Contratista entrante las sustituya por lo que será responsabilidad del Contratista saliente y del Contratista entrante asegurarse que esta situación se verifique en forma oportuna y ordenada.

e) Aprobación del nuevo Contratista

i. El nuevo Contratista o los nuevos accionistas de la Sociedad Mercantil de

Propósito Específico, según el caso, deberán ser aprobados previamente por la Contratante, aprobación que se dará siempre que las personas designadas por los Acreedores cumplan con los requisitos mínimos que se tuvieron en cuenta en las Bases de Licitación, para la etapa en que se encuentre el presente Contrato de Gestión y Operación a la fecha de sustitución.

ii. Asimismo, en caso de ser necesario reemplazar a cualquiera de los Subcontratistas, los nuevos Subcontratistas, igualmente deberán cumplir con los requisitos mínimos que se tuvieron en cuenta para aceptarlo de conformidad con lo exigido en las Bases de Licitación y el presente Contrato de Gestión y Operación.

En los dos casos mencionados en los subincisos inmediatos anteriores, la aprobación de la Contratante deberá producirse dentro de los treinta (30) Días Hábiles siguientes a la presentación por parte de los Acreedores de su propuesta conforme a lo señalado en los puntos anteriores. En caso de que la Contratante no se pronuncie dentro de los treinta (30) Días Hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de los Acreedores, se entenderá aprobada dicha solicitud por parte de la Contratante. Si la Contratante no aprueba al nuevo Contratista o los nuevos accionistas de la Sociedad Mercantil de Propósito Específico, según el caso, se considerará que el incumplimiento del Contratista frente a los Acreedores constituye también un incumplimiento grave del Contratista en relación con el presente Contrato de Gestión y Operación y se podrá iniciar el procedimiento para la Terminación Anticipada del Contrato, de conformidad con lo previsto en la CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO.



Página 65 de 411

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. PAGOS AL CONTRATISTA Apartado 1. Consideraciones Generales para los pagos al Contratista A partir de la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios, el Contratista tendrá derecho a recibir de parte del CENACE el Pago Contractual Anual Constante solicitado en su Propuesta Económica durante todo el plazo establecido en el presente Contrato de Gestión y Operación, con periodicidad mensual, igualmente constante para la prestación de los Servicios en la Etapa de Prestación de los Servicios. Los pagos mensuales referidos en el párrafo inmediato anterior, estarán afectos a Deducciones de acuerdo con el nivel de cumplimiento de las condiciones de los Servicios, establecidas en el Anexo 10 del Contrato. “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión”. Todos los pagos que deba realizar el CENACE conforme al presente Contrato de Gestión y Operación, se harán en Pesos a las cuentas bancarias del Fideicomiso descrito en CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. FIDEICOMISO, que el Fiduciario notifique por escrito al CENACE y que deberá llevar en cuentas por separado que identifiquen el origen y destino de los recursos de que se trate. Apartado 2. Fuente de pago de los Servicios La fuente de pago del Pago Contractual Anual Constante al Contratista es la tarifa general que pagarán los Participantes del Mercado al CENACE de acuerdo con lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica, las Bases del Mercado Eléctrico, el Acuerdo Núm. A/009/2016 de la CRE y en el Oficio Nº [**] de fecha [**] dirigido por esta institución al CENACE instruyendo el incremento tarifario para el pago al Contratista del Pago Contractual Anual Constante. El CENACE facturará y cobrará a los Participantes del Mercado los cargos correspondientes al servicio de transmisión recibido, para posteriormente, acreditar al Contratista el Pago Contractual Anual Constante, de conformidad con las disposiciones de carácter general establecidas por la CRE en el Acuerdo Núm. A/009/2016 y en el Oficio Nº [**] de fecha [**] dirigido por esta institución al CENACE instruyendo el incremento tarifario para el pago al Contratista. Todos los días miércoles el CENACE requerirá el pago de todas las cuentas por cobrar correspondientes a las facturas acumuladas de lunes a domingo de la semana inmediata anterior y emitirá el pago de todas las cuentas por pagar correspondientes a las facturas acumuladas del lunes a domingo de dos semanas antes. Dado que los Bancos operan en Días Hábiles, en caso de que el miércoles (o el día que determine el CENACE) fuese inhábil se permitirá pagar el Día Hábil siguiente posterior. El CENACE pagará al Contratista, por conducto del Fideicomiso descrito en CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. FIDEICOMISO, el Pago Contractual Anual Constante, con periodicidad mensual, de acuerdo con el mecanismo que se establece en el Anexo 19 del Contrato. “Mecanismo de Pagos.



Página 66 de 411

Apartado 3. Monto del Pago Contractual Anual Constante El CENACE pagará al Contratista como contraprestación por la prestación de los Servicios que se indican en la CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. PRESTACION DE LOS SERVICIOS, la cantidad anual de $XX (XXX), más el IVA correspondiente, menos las Deducciones y ajustes aplicables conforme a lo previsto en el presente Contrato de Gestión y Operación y específicamente en la fórmula para determinar el Pago Mensual por Servicios contenida en el Anexo 19 del Contrato. “Mecanismo de Pagos. La contraprestación correspondiente al Pago Contractual Anual Constante, cubre todos los Servicios prestados por el Contratista, incluyendo todas aquellas actividades que se requieran para cumplir con las condiciones generales y condiciones específicas para la prestación de los Servicios establecidas en el Anexo 10 del Contrato. “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión”. El Pago Contractual Anual Constante podrá modificarse única y exclusivamente en los casos expresamente previstos en el presente Contrato de Gestión y Operación, previa aprobación de la CRE. Las Partes reconocen que el Pago Contractual Anual Constante constituirá el único pago que tendrá derecho a recibir el Contratista de parte del CENACE por la prestación de los Servicios conforme al presente Contrato de Gestión y Operación, por lo que el Contratista, salvo por las compensaciones y reembolsos previstos en este Contrato de Gestión y Operación, no podrá exigir a la Contratante ni al CENACE, u otra institución del Estado, pagos adicionales por dicho concepto durante la Vigencia del Contrato. Apartado 4. Periodicidad del Pago Contractual Anual Constante El Contratista recibirá el Pago Contractual Anual Constante con periodicidad mensual, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 19 del Contrato “Mecanismo de Pagos”, a partir de la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios y durante la Vigencia del Contrato, en los términos establecidos en el Contrato de de Gestión y Operación y las Leyes Aplicables. El Contratista recibirá el pago mensual dentro de los cinco (5) Días posteriores a la fecha en que el CENACE reciba la factura respectiva, pero en todo caso, a más tardar el último Día Hábil de cada mes calendario. Para efectos del presente Apartado 4. Periodicidad del Pago Contractual Anual Constante, se entenderá como fecha de presentación de factura, la fecha en que el CENACE haya aprobado la factura correspondiente, y previa recepción, revisión y aprobación del Reporte Mensual de Desempeño y Pagos por parte del Supervisor del Proyecto, de los Servicios prestados durante el mes calendario inmediato anterior y por cualquier otro concepto que conforme al Reporte Mensual de Desempeño y Pagos deba incluirse en dicha factura. El pago mensual aplicable al primer mes calendario de la prestación de los Servicios por parte del Contratista será ajustado para reflejar los Días efectivamente transcurridos



Página 67 de 411

desde la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios, hasta e incluyendo, el último Día del mes calendario que se factura. Apartado 5. Moneda de pago y ajuste del Pago Contractual Anual Constante El Pago Contractual Anual Constante, se pagará mensualmente en Pesos y será reajustado cada Año Calendario de acuerdo con la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que publique el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), de acuerdo con el procedimiento establecido en el Anexo 19 del Contrato. “Mecanismo de Pagos”. El Pago Mensual por Servicios estará sujeto a las Deducciones cuyos conceptos se presentan en el Anexo 19 del Contrato. “Mecanismo de Pagos” y que representa el Pago Mensual Neto por Servicios efectivamente prestados en el Mes Contractual (m), el cual se calcula de acuerdo con lo indicado en dicho Anexo 19 del Contrato. “Mecanismo de Pagos”. Apartado 6. Reporte Mensual de Desempeño y Procedimiento de pago Dentro de los cinco (5) Días siguientes al primer Día del mes calendario inmediato posterior al mes en el que ocurra la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios, y en cada mes calendario subsecuente, el Contratista deberá entregar para revisión del Supervisor del Proyecto y aprobación del CENACE, el “Reporte Mensual de Desempeño y Pagos”, señalando lo siguiente:

i) El reporte mensual relativo a los Servicios que se mencionan en la CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

ii) En su caso, respecto del Pago Mensual por Servicios, las cantidades que deriven de una Variación o Cambio Discriminatorio en la Legislación y que sean aplicables conforme al presente Contrato de Gestión y Operación a dicho Pago Mensual por Servicios.

iii) Indicar cualquier IVA respecto de las cantidades referidas en los subincisos anteriores.

iv) Cualquier ajuste que deba efectuarse en el Pago Mensual por Servicios del mes que corresponda con motivo de Pagos por Servicios anteriores, recibidos en cantidad superior o inferior a la cantidad que debió haberse pagado por dicho motivo (cada ajuste deberá estar señalado por separado).

v) La cantidad neta que se deberá pagar al Contratista, considerando todos los elementos anteriores, incluyendo en su caso las Deducciones, Sanciones y Penas Convencionales

Presentado el Reporte Mensual de Desempeño y Pagos, el Supervisor del Proyecto y el CENACE contarán con un periodo de 10 (diez) Días para revisar y aprobar el Reporte Mensual de Desempeño y Pagos. Transcurrido el plazo antes mencionado sin que el CENACE haya manifestado su inconformidad por escrito al Contratista, se entenderá que el Reporte Mensual de Desempeño y Pagos ha sido aprobado y el Contratista podrá hacer entrega de la factura correspondiente en el domicilio del CENACE o transmitirla electrónicamente a la dirección que por escrito le haya señalado este último.



Página 68 de 411

A partir de la fecha en que el CENACE haya recibido la factura para pago, contará con un plazo de cuatro (4) Días para aprobar o improbar dicha factura, en el entendido que transcurrido dicho plazo sin que el CENACE haya manifestado su inconformidad, se entenderá que la factura de que se trate ha sido aprobada; lo anterior siempre y cuando dicha factura (i) cumpla con todos los requisitos fiscales correspondientes y (ii) sea por el importe revisado por el Supervisor del Proyecto y aprobado por el CENACE en el Reporte Mensual de Desempeño y Pagos correspondiente, el CENACE no podrá objetar la factura si ésta cumple con lo previsto en los subincisos (i) y (ii) inmediatos anteriores. En caso que una factura no sea aprobada por el CENACE, el Contratista deberá presentar una nueva factura que atienda las observaciones formuladas por el CENACE, para reemplazar la anterior, en el plazo máximo de cinco (5) Días. El pago correspondiente correrá a partir de que el CENACE haya aprobado la factura corregida conforme al presente Apartado 6. Reporte Mensual de Desempeño y Procedimiento de pago. En caso que el Supervisor del Proyecto no esté de acuerdo con alguna cantidad o información prevista en el Reporte Mensual de Desempeño y Pagos, lo comunicará por escrito al Contratista dentro del plazo mencionado de diez (10) Días, para que ambas Partes, dentro de un plazo de siete (7) Días, concilien dichas diferencias. De no ser posible conciliar las diferencias, el Reporte Mensual de Desempeño y Pagos respectivo quedará aprobado al final de este último plazo de siete (7) Días única y exclusivamente respecto de los conceptos no objetados y aquellos conceptos objetados se sustraerán del Reporte Mensual de Desempeño y Pagos y deberán conciliarse en términos de lo previsto en el párrafo inmediato siguiente. Si los conceptos del Reporte Mensual de Desempeño y Pagos objetados por la Contratante no fueron conciliados por el Contratista y la Contratante dentro del plazo referido en el párrafo inmediato anterior, la cantidad del Pago Mensual por Servicios que no se encuentre en disputa será pagada con la presentación de la factura correspondiente. Sobre la cantidad restante en disputa, agotado el plazo de conciliación, cualquiera de la Contratante o el Contratista podrá solicitar que la misma se resuelva mediante el Procedimiento de Solución de Controversias previsto en la CLÁUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Cualquier cantidad que el CENACE o el Contratista acuerden o que se determine en un Procedimiento de Solución de Controversias al amparo de la CLÁUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, deberá ser pagada dentro del plazo de 20 (veinte) Días Hábiles siguientes a su determinación. Cualquier pago posterior a los 20 (veinte) Días Hábiles antes señalados, la parte deudora deberá pagar el gasto financiero aplicable calculado de conformidad con lo previsto en VIGÉSIMA OCTAVA. INTERESES MORATORIOS, desde la fecha en que dicha cantidad se debió pagar de no haber existido controversia, hasta la fecha en que efectivamente sea pagada. Apartado 7. Fondo de Reserva para cobertura del Pago Contractual Anual Constante Con la finalidad de facilitar la obtención de Financiamiento y proteger el pago íntegro, oportuno y efectivo de los Pagos Mensuales Netos, el Contratista deberá crear una cuenta especial en el Fideicomiso, denominada Cuenta de Reserva de Liquidez. Las condiciones



Página 69 de 411

generales de operación de esta cuenta, que se deberá integrar en el contrato de Fideicomiso, deberán ser las siguientes:

i) Con una antelación mínima de 30 (treinta) Días a la Fecha de Inicio de Prestación de los Servicios, el Contratista traspasará a la Cuenta de Reserva de Liquidez del Fideicomiso la cantidad resultante de dividir el Pago Contractual Anual Constante entre 2 (dos), para respaldar el Pago Mensual del Servicio indicado en el Anexo 19 del Contrato. “Mecanismo de Pagos”. Este monto se traspasará debidamente reajustado de acuerdo con la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, de acuerdo al procedimiento establecido en el Anexo 19 del Contrato. “Mecanismo de Pagos”.

ii) La Cuenta de Reserva de Liquidez tendrá un saldo mensual de acuerdo a la siguiente expresión:

𝐶𝑅𝐿𝑚 = 𝐶𝑅𝐿𝑚−1 + 𝑃𝐶𝑚 − 𝑃𝑀𝑆𝑚

Donde: CRLm : Monto remanente en la Cuenta de Reserva de Liquidez el último Día

Hábil del mes m de Vigencia del Contrato. En m=1, CRL0 = Monto indicado en el literal i) inmediatamente anterior

PCm : Transferencias realizadas por el CENACE al Fideicomiso en el mes m. PMSm : Pago Mensual por Servicio en el mes m. En el caso del primer y último

mes de prestación de los Servicios, este pago deberá ser ajustado para reflejar el número de Días en que efectivamente se prestaron los Servicios en dichos meses.

iii) En el caso que en un mes m las transferencias realizadas por el CENACE, indicadas en el Anexo 10 del Contrato. “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión”, no sean suficientes para cubrir el Pago Mensual del Servicio al Contratista (PCm<PMSm), el Fiduciario del Fideicomiso transferirá desde la Cuenta de Reserva de Liquidez el monto equivalente al déficit para cubrir el Pago Mensual del Servicio al Contratista al Contratista (M=PMSm – PCm). En el caso del primer y último mes de prestación de los Servicios, PMSm deberá ser ajustado para reflejar el número de Días en que efectivamente se prestaron los Servicios en dichos meses.

iv) En el caso que en un mes m el monto remanente en la Cuenta de Reserva de Liquidez sea menor a la cantidad resultante de dividir el Pago Contractual Anual Constante, debidamente reajustado, entre 6 (seis), la CRE, en virtud de lo establecido en el Acuerdo Núm. A/009/2016 y el Núm. A/xxx/2018, autorizará un aumento tarifario que permita recuperar el monto original de la Cuenta de Reserva de Liquidez equivalente al Pago Contractual Anual Constante, debidamente reajustado, entre 2 (dos).

Ni el Contratista ni la Contratante podrán, bajo ninguna circunstancia, girar, retirar o gravar los recursos de la Cuenta de Reserva de Liquidez para otro fin distinto al mencionado en este Apartado 7. Fondo de Reserva para cobertura del Pago Contractual Anual Constante.



Página 70 de 411

El único destino o propósito que tendrán los recursos depositados en la Cuenta de Reserva de Liquidez será garantizar el pago oportuno al Contratista del Pago Contractual Anual Constante en los plazos establecidos en el presente Contrato de Gestión y Operación. El Fiduciario enviará al Contratista y al Representante Designado de la Contratante, cada treinta (30) Días, reportes de movimientos y balances de los saldos de la Cuenta de Reserva de Liquidez. En el caso de Terminación Anticipada del Contrato, los recursos de la Cuenta de Reserva de Liquidez permanecerán en el Fideicomiso. En el caso de Terminación del Contrato, quedarán sujetos a las condiciones de liquidación del Fideicomiso, establecidas en el mismo. CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. PAGOS DEL CONTRATISTA Apartado 1. Pagos por Honorarios del Supervisor del Proyecto El pago de los honorarios del Supervisor del Proyecto a que se refiere la CLÁUSULA VIGÉSIMA. AUTORREGULACIÓN, SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN y el Anexo 8 del Contrato. “Mecanismo de Supervisión, con cargo al patrimonio del Fideicomiso de conformidad con el proceso competitivo seleccionado para la contratación. Durante la Etapa de Prestación de los Servicios, a que se hace referencia en la CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. PRESTACION DE LOS SERVICIOS, los honorarios del Supervisor del Proyecto serán pagados por el Fideicomiso, pero repercutidos al Contratista mediante la aplicación de la Deducción fija al Pago Mensual por Servicios. El Contratista deberá pagar al Fiduciario los honorarios fiduciarios aplicables. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. INTERESES MORATORIOS La falta de pago oportuno de una Parte a la otra, de cualquier cantidad debida conforme al presente Contrato de Gestión y Operación, generará intereses moratorios a cargo de la Parte que incumpla, a partir del Día siguiente a aquél en que la deuda de que se trate se haga exigible conforme a este Contrato de Gestión y Operación o las Leyes Aplicables, y hasta la fecha en que la Parte deudora haga entrega física a la Parte Acreedora de la cantidad de que se trate con sus accesorios e intereses. En caso que se produzcan retrasos, dichos pagos devengarán un interés real diario equivalente, con base en trescientos sesenta y cinco (365) Días, a la tasa de interés corriente para operaciones reajustables en moneda nacional a menos de un año, vigente a la fecha del pago efectivo, lo que debe entenderse sin perjuicio de la aplicación de las Penas Convencionales que correspondan. No obstante lo anterior, el retraso injustificado de los pagos que el Contratista tenga que realizar a la Contratante, dará derecho a esta última, a la ejecución parcial de la Garantía de Cumplimiento de Contrato por el monto debido con sus accesorios e intereses.



Página 71 de 411

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. GARANTÍAS DEL CONTRATO La etapa de Actividades Previas a la Prestación de los Servicios y la Etapa de Prestación de los Servicios, no podrán iniciar, si previamente el Contratista no acredita al Representante Designado de la Contratante, que cuenta con las garantías vigentes que son requeridas para cada una de dichas etapas, de acuerdo con lo previsto en esta CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. GARANTÍAS DEL CONTRATO. Apartado 1. Garantías durante la etapa de Actividades Previas a la Prestación de los Servicios Como requisito indispensable para la ejecución del presente Contrato de Gestión y Operación se requiere la presentación por parte del Contratista al Representante Designado de la Contratante de la Garantía de Cumplimiento de Contrato para la Etapa Previa a la Prestación de los Servicios. La Garantía de Cumplimiento de Contrato garantizará el fiel cumplimiento de las obligaciones que corresponden al Contratista conforme a este Contrato de Gestión y Operación y las Leyes Aplicables, incluyendo el pago de las Penas Convencionales establecidas en la CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA OCTAVA. SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES, durante la etapa de Actividades Previas a la Prestación de los Servicios. Dentro de los veinte (20) Días Hábiles siguientes a la Fecha de Firma del Contrato, el Contratista deberá entregar al Representante Designado de la Contratante la Garantía de Cumplimiento de Contrato a favor del Fiduciario en reemplazo de la Garantía de Sostenimiento de la Propuesta, la cual deberá estar constituida por una carta de crédito stand by, irrevocable, efectiva a primer requerimiento, que podrá constar en uno o varios documentos, de acuerdo con lo siguiente:

a) Deberá ser emitida por alguno de los Bancos autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cual deberá cumplir con los estándares que, en dichas autorizaciones, las Leyes Aplicables y este Contrato de Gestión y Operación se establecen.

b) El texto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, así como el Banco que la otorgue, deberán ser aprobados por la Contratante y cumplir los requisitos establecidos en el presente Contrato de Gestión y Operación y las Leyes Aplicables.

c) Deberá estar vigente desde veinte (20) Días Hábiles siguientes a la Fecha de Firma del Contrato y hasta sesenta (60) Días posteriores a la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios o 120 (ciento veinte) Días posteriores a la Fecha de Terminación Anticipada del Contrato, lo que ocurra primero, para garantizar la totalidad de las obligaciones a cargo del Contratista en la etapa de Actividades Previas a la Prestación de los Servicios. El Representante Designado de la Contratante podrá solicitar al Contratista la ampliación de la vigencia de Garantía de Cumplimiento de Contrato en el evento que existan disputas o se encuentre en curso un Procedimiento de Solución de Controversias y el Contratista se encuentre en estado de incumplimiento de sus obligaciones, exigibles a esa fecha, conforme al presente Contrato de Gestión y Operación, a juicio de la Contratante.



Página 72 de 411

d) El monto de la Garantía de Cumplimiento Contrato comenzará en la cantidad de $300’000,000.00 (Trescientos millones de pesos 00/100 M.N) en la fecha de expedición, la cual deberá ser aumentada, a satisfacción de la Contratante, a partir del Inicio de la Construcción a la cantidad de $770’000,000.00 (Setecientos setenta millones de pesos 00/100 M.N). Este monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato otorgada por la cantidad de $770’000,000.00 (Setecientos setenta millones de pesos 00/100 M.N), podrá ser reducido al monto que se indica en los subincisos subsecuentes cuando se cumplan las siguientes condiciones:

i) Una vez que haya sido acreditada, por parte del Supervisor del Proyecto, la ejecución del 40% de las Obras de la Línea de Transmisión, el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato se puede reducir a la cantidad de $577’500,000.00 (Quinientos setenta y siete millones quinientos mil pesos 00/100 M.N).

ii) Una vez que haya sido acreditada, por parte del Supervisor del Proyecto, la ejecución del 60% de las Obras de la Línea de Transmisión, el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato se puede reducir a la cantidad de $462’000,000.00 (Cuatrocientos sesenta y dos millones de pesos 00/100 M.N).

iii) Una vez que haya sido acreditada, por parte del Supervisor del Proyecto, la ejecución del 80% de las Obras de la Línea de Transmisión, el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato se puede reducir a la cantidad de $300’000,000.00 (Trescientos millones de pesos 00/100 M.N).

En todos los casos, la Garantía de Cumplimiento Contrato, deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en este Apartado 1. Garantías durante la etapa de Actividades Previas a la Prestación de los Servicios y el plazo de su vigencia será la diferencia entre el plazo de la garantía original y el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio de vigencia de la garantía original y la fecha de Inicio de la Construcción o aquella fecha en que se obtiene el avance de Obra que se acredita en cada hito indicado en los subincisos i), ii) y iii), inmediatos anteriores, según corresponda. Apartado 2. Garantías durante la Etapa de Prestación de los Servicios Como requisito indispensable para la ejecución del presente Contrato de Gestión y Operación se requiere la presentación por parte del Contratista de una Garantía de Cumplimiento de Contrato para la Etapa de Prestación de los Servicios. La Garantía de Cumplimiento de Contrato garantizará el fiel cumplimiento de las obligaciones que corresponden al Contratista conforme al presente Contrato de Gestión y Operación y las Leyes Aplicables, incluyendo el pago de las Penas Convencionales estipuladas en la CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA OCTAVA. SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES, durante la Etapa de Prestación de los Servicios. Dentro de los veinte (20) Días Hábiles previos a la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios, el Contratista podrá modificar, sustituir o complementar la Garantía de Cumplimiento de Contrato referida en el Apartado 1. Garantías durante la etapa de Actividades Previas a la Prestación de los Servicios, inmediato anterior, para que a



Página 73 de 411

partir de la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios la Garantía de Cumplimiento de Contrato cumpla con los mismos requisitos, señalados en dicho Apartado 1. Garantías durante la etapa de Actividades Previas a la Prestación de los Servicios, de acuerdo con lo siguiente:

a) Deberá ser emitida por alguno de los Bancos autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el cual deberá cumplir con los estándares que, en dichas autorizaciones, las Leyes Aplicables y este Contrato de Gestión y Operación se establecen.

b) El texto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, así como el Banco que la otorgue, deberán ser aprobados por la Contratante y cumplir los requisitos establecidos en el presente Contrato de Gestión y Operación y las Leyes Aplicables.

c) Deberá estar vigente desde veinte (20) Días Hábiles previos a la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios y mantenerla hasta ciento veinte (120) Días Hábiles posteriores a la Fecha de Terminación del Contrato o la Fecha de Terminación Anticipada del Contrato, según corresponda, para garantizar la totalidad de las obligaciones a cargo del Contratista bajo el presente Contrato de Gestión y Operación. El Representante Designado de la Contratante podrá solicitar al Contratista la ampliación de la vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en el evento que existan disputas o se encuentre en curso un Procedimiento de Solución de Controversias y el Contratista se encuentre en estado de incumplimiento de sus obligaciones, exigibles a esa fecha, conforme al presente Contrato de Gestión y Operación, a juicio de la Contratante.

d) El monto total de la Garantía de Cumplimiento Contrato en la Etapa de Prestación de los Servicios que deba otorgar el Contratista, será el equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Pago Contractual Anual Constante que se establece en la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. PAGOS AL CONTRATISTA, para el Año Contractual de que se trate.

e) El monto total de la Garantía de Cumplimiento Contrato en la Etapa de Prestación de los Servicios que deba otorgar el Contratista, deberá actualizarse anualmente para cubrir el monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Pago Contractual Anual Constante que se establece en la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. PAGOS AL CONTRATISTA, para el Año Contractual de que se trate

Apartado 3. Disposiciones Comunes

a) Con la oportunidad debida y previamente a la expedición de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en la etapa de que se trate, el Contratista deberá notificar por escrito al Representante Designado de la Contratante:

i. El texto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato que propone el cual

deberá respetar las condiciones establecidas en esta CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. GARANTÍAS DEL CONTRATO.

ii. El cálculo relativo al monto que debe cumplir la Garantía de Cumplimiento de Contrato en la etapa de que se trate.

iii. El nombre y la calificación del Banco autorizado para emitir la Garantía de Cumplimiento de Contrato emitido por una empresa calificadora reconocida a satisfacción de la Contratante.



Página 74 de 411

b) La Contratante, dispondrá de diez (10) Días Hábiles para pronunciarse respecto de

los tres temas referidos en los subincisos i., ii. y iii. del literal a) inmediato anterior, de no hacerlo dentro de dicho plazo se entenderá su conformidad con lo propuesto por el Contratista.

c) Dentro del plazo establecido para cada caso, el Contratista deberá presentar al Representante Designado de la Contratante, el original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, en la etapa que corresponda, la que deberá ajustarse al texto aprobado por la Contratante. En su caso, el Representante Designado de la Contratante dispondrá de un plazo de hasta veinte (20) Días para formular observaciones.

d) La Garantía de Cumplimiento de Contrato podrá ser ejecutada, en forma total o parcial, una vez verificado el incumplimiento de todas o algunas de las obligaciones a cargo del Contratista, siempre y cuando el incumplimiento de que se trate, no haya sido subsanado por el Contratista dentro de los plazos otorgados para tal fin en este Contrato de Gestión y Operación y el monto de la Pena Convencional correspondiente no haya sido cubierto por el Contratista dentro de los plazos de gracia establecidos al efecto en el Anexo 9 del Contrato. “Penas Convencionales”. En el caso de ejecución parcial de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, dicha ejecución será equivalente a la cantidad de la Pena Convencional asociada a la infracción cometida de conformidad con lo que se señala en el mencionado Anexo 9 del Contrato. “Penas Convencionales”.

e) La Garantía de Cumplimiento Contrato, podrá ejecutarse por el total de su monto, en el caso de que el Contratista incumpla su obligación de:

i. Mantenerla vigente por los montos totales correspondientes en cada etapa

indicada en el Apartado 1. Garantías durante la etapa de Actividades Previas a la Prestación de los Servicios o en el Apartado 2. Garantías durante la Etapa de Prestación de los Servicios, en cuyo caso se hará efectiva dentro de los 10 (diez) Días previos a su vencimiento; o

ii. Reintegrar su monto en caso de que la Contratante la haya ejecutado parcialmente por aplicación de Penas Convencionales conforme se señala en el literal d) inmediato anterior, sin perjuicio de que previamente el Contratista disfrute del periodo de subsanación que le corresponda conforme a lo establecido en el Anexo 9 del Contrato. “Penas Convencionales” y en su caso ejerza los derechos que el propio Contrato de Gestión y Operación le otorga en materia de prórrogas.

f) Salvo por la aplicación de las Penas Convencionales establecidas en la

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA OCTAVA. SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES y el Anexo 9 del Contrato. “Penas Convencionales”, no pagadas por el Contratista dentro de los plazos establecidos para ello en este Contrato de Gestión y Operación, la Garantía de Cumplimiento de Contrato otorgada por el Contratista no podrá ser ejecutada por otra causa en caso de existir en curso un Procedimiento de Solución de Controversias y, respecto al cual no exista aún un pronunciamiento firme, y siempre y cuando con diez (10) Días previos a la fecha de su vencimiento, el Contratista entregue al Representante Designado de la Contratante la renovación automática de la Garantía de Cumplimiento de Contrato a satisfacción del Fiduciario. En caso de que el Contratista no entregue la renovación a que se hace referencia en este párrafo, se



Página 75 de 411

podrá hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato aún cuando exista en curso un Procedimiento de Solución de Controversias y, respecto al cual no exista aún un pronunciamiento firme.

g) El derecho de hacer efectivo el pago de Penas Convencionales a través de la ejecución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, en ningún caso es materia objeto del Procedimiento de Solución de Controversias, ya que el reclamo ante el Banco Emisor de la misma y su obligación de pago es incondicional al primer requerimiento. El incumplimiento no subsanado por parte del Banco Emisor del pago a cualquier requerimiento de pago, dentro de los 10 (diez) Días contados a partir de la fecha en que el Banco Emisor lo hubiera recibido conforme a lo establecido en la Garantía de Cumplimiento Contrato, independientemente de las acciones de la Contratante en contra del Banco Emisor, obligará al Contratista a sustituir la Garantía de Cumplimiento Contrato, emitida por un nuevo Banco, aceptable para la Contratante, dentro de los 30 (treinta) Días contados a partir de la fecha en que sea requerido por el Representante Designado de la Contratante.

h) En ningún caso, la Garantía de Cumplimiento de Contrato podrá fondearse ni garantizarse a su vez con cargo a los Pagos Contractuales Anuales Constantes del Contratista señalados en la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. PAGOS DEL CONTRATISTA, u otros flujos derivados del Contrato, los derechos fideicomisarios del Contratista o sus accionistas o el propio Contrato de Gestión y Operación.

i) La Garantía de Cumplimiento Contrato prevista en este Contrato de Gestión y Operación a cargo de el Contratista deberá mantenerse vigente en forma permanente durante el plazo previsto para ello, pudiendo otorgarse y renovarse por periodos no menores a un (1) año, pero siempre en forma tal que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia se suspenda la vigencia de la Garantía de Cumplimiento. En caso de incurrir el Contratista en violación a lo dispuesto en el presente literal i) y no subsanar el incumplimiento dentro de los tres (3) Días posteriores a la fecha en que la Contratante se lo requiera, esta última podrá iniciar el procedimiento que declare la Terminación Anticipada del Contrato.

j) En caso de ejecución parcial o total de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, el Contratista deberá restituir, o hacer restituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato (documento) de que se trate al monto originalmente establecido. Si el Contratista no la restituye al monto de cobertura que tenía dicha garantía previamente a la ejecución de que se trate, en un plazo de treinta (30) Días contados a partir de la fecha en la cual se realizó la ejecución de la misma, por la cantidad que sea, entonces la Contratante podrá iniciar el procedimiento para declarar la Terminación Anticipada del Contrato.

k) En el evento de obras adicionales, de acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. OBRAS ADICIONALES DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN, el Contratista deberá incrementar el monto de la Garantía de Cumplimiento Contrato por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto del valor de las Obras de que se trate, adicional a los montos de la Garantía de Cumplimiento Contrato correspondiente según lo establecido en la presente CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. GARANTÍAS DEL CONTRATO.

l) La Garantía de Cumplimiento del Contrato, con las características establecidas en esta CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. GARANTÍAS DEL CONTRATO, es independiente de otras garantías que los Acreedores, las Autoridades Gubernamentales, otros terceros o las Leyes Aplicables pudieran requerir al Contratista.



Página 76 de 411

m) El incumplimiento en la entrega oportuna y completa de la Garantía de Cumplimiento Contrato prevista en esta CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. GARANTÍAS DEL CONTRATO será considerado incumplimiento grave, y dará lugar a que, en su caso, la Contratante inicie el procedimiento para la Terminación Anticipada del Contrato.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. SEGUROS Apartado 1. Consideraciones Generales Para efectos de este Contrato de Gestión y Operación, el Contratista deberá contar con las pólizas de Seguros que exigen las Leyes Aplicables y el presente Contrato de Gestión y Operación conforme a lo señalado en el Anexo 14 del Contrato. Requerimiento de Seguros en forma enunciativa y no limitativa, considerándose en todo caso como exigencias mínimas que podrán ser ampliadas y mejoradas por el Contratista, quedando sujetas a lo establecido en el Estudio de Riesgos señalado en el Apartado 2. Estudio de Riesgos de la presente CLÁUSULA TRIGÉSIMA. SEGUROS. El Contratista tiene la obligación de contratar todas las pólizas de Seguro en los términos señalados en la presente CLÁUSULA TRIGÉSIMA. SEGUROS y el Anexo 14 del Contrato. Requerimiento de Seguros, según corresponda a la etapa de Actividades Previas a la Prestación de los Servicios o a la Etapa de Prestación de Servicios. El Contratista se encontrará con la obligación de contratar cualquier otro Seguro que por disposición de las Leyes Aplicables pudiere llegar a ser aplicable a la Línea de Transmisión y su Equipamiento o a la prestación de los Servicios. Asimismo, todas y cada una de las pólizas de Seguros que contrate el Contratista con relación con la Línea de Transmisión o con la prestación de los Servicios, es necesario estipulen a la Contratante, como asegurado adicional. La Contratante puede hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato con la finalidad de destinar dichos recursos al pago de primas de Seguros o la contratación de Seguros, al cerciorarse de que el Contratista ha incurrido en omisión en la obtención de coberturas o descuido en mantener vigentes las pólizas de Seguros ya contratadas a las que se encuentra obligado a contratar en términos de la presente la presente CLÁUSULA TRIGÉSIMA. SEGUROS y el Anexo 14 del Contrato. Requerimiento de Seguros. La Contratante deberá recibir una copia certificada de cada póliza de cada Seguro contratado por el Contratista a los que se encuentra obligado, a más tardar 20 (veinte) Días Hábiles posteriores a la expedición de la póliza respectiva; adicionalmente el Contratista deberá entregar a la Contratante una copia certificada del pago de las primas correspondientes, deducibles y coaseguros, correspondiente a cada póliza de cada Seguro, no constituyendo una declaración de aceptación de la Contratante de los términos de las mismas respecto del cumplimiento del presente Contrato de Gestión y Operación. Apartado 2. Estudio de Riesgos A efecto de que el Contratista pueda cumplir con el objeto del presente Contrato de Gestión y Operación, se obliga a llevar a cabo un Estudio de Riesgos, a su cargo, con el fin de que una empresa especializada de reconocida experiencia y solvencia nacional o



Página 77 de 411

internacional, sea quien determine el monto de las sumas aseguradas, las condiciones de cobertura que debe cubrir cada Seguro tanto en la Etapa de Actividades Previas al Inicio de Prestación de los Servicios, como en la Etapa de Prestación de Servicios. El Estudio de Riesgos debe determinar tanto la suma asegurada, la pérdida máxima posible por riesgos de la naturaleza incluyendo terremoto, maremoto, inundación, así como cualquier otro daño por evento natural posible, riesgos políticos y riesgos operativos. Dicho análisis deberá ser presentado en un informe a la Contratante, al menos cien (100) Días previos a la Fecha Programada de Inicio de Construcción. El Estudio de Riesgos deberá reunir las siguientes características:

a) Determinar los valores de la infraestructura de la Línea de Transmisión, así como del Equipo, en función a su valor incluido en la Propuesta Económica del Contratista.

b) A partir de la determinación de los valores totales, se deberá realizar el cálculo de la pérdida máxima probable, el cual debe corresponder a la pérdida económica más grande que pudiera ocurrir en la Línea de Transmisión a causa de un siniestro amparado por los Seguros, para lo cual el Contratista deberá considerar el diseño, el estado físico de las Obras de Construcción de la Línea de Transmisión, el Equipo, el Equipamiento y los riesgos de la naturaleza y ambientales a los que se encuentran expuestas.

c) Con objeto de cubrir adecuadamente los riesgos inherentes al Equipamiento y la infraestructura, el Contratista se obliga a contratar cada 5 (cinco) años o a petición de la Contratante, la realización de un Estudio de Riesgos con una empresa especializada de reconocida experiencia y solvencia nacional o internacional, cuyos resultados se utilizarán para mantener actualizadas las sumas aseguradas de dichas pólizas de los Seguros.

Cualquier Estudio de Riesgos referido en el presente Apartado 2. Estudio de Riesgos de la CLÁUSULA TRIGÉSIMA. SEGUROS, debe ser entregado a la Contratante dentro de los dos (2) Días Hábiles siguientes a la fecha de su conclusión, con la finalidad de que la Contratante en un plazo de por lo menos cinco (5) Días Hábiles a partir de su recepción, los analice y emita comentarios. Cuando la Contratista no acepte el Estudio de Riesgos, el Contratista deberá realizar un nuevo estudio en el que se recojan los comentarios de la Contratante, para su presentación a esta última otra vez. Los riesgos y obligaciones a cargo del Contratista, atribuibles a este Contrato de Gestión y Operación, son independientes de la contratación de los Seguros a los que se encuentra obligado a suscribir el Contratista, en los términos del mismo o como consecuencia de otros actos jurídicos celebrados con motivo de la ejecución de la Línea de Transmisión; consecuentemente, el importe de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la asunción de tales riesgos no podrá reducirse en la medida de dichos Seguros o por la falta de contratación o suficiente cobertura de los mismos, en perjuicio de la Contratante o terceros. De la misma forma la Contratante no asume responsabilidad por la contratación



Página 78 de 411

de mecanismos financieros pertinentes asociados a riesgos cambiarios que asuma el Contratista por la compra de coberturas. El Contratista deberá cumplir en todo momento con las obligaciones contenidas en el presente Contrato de Gestión y Operación y en las Leyes Aplicables referentes a la adquisición de Seguros. Apartado 3. Requisitos de las Empresas de Seguros. Las compañías aseguradoras que expidan las pólizas de los Seguros tanto en la etapa de Actividades Previas a la Prestación de los Servicios como en la Etapa de Prestación de Servicios, deberán ser preferentemente empresas mexicanas o de origen extranjero, legalmente acreditadas para operar en el país, estas empresas podrán conformar un sindicato de aseguradoras con compañías de seguros internacionales de reconocido prestigio, si así se requiriera, de acuerdo con las necesidades de aseguramiento de este Contrato de Gestión y Operación o por requerimiento de aseguramiento especial por parte del Contratista. Para el caso de empresas de seguros internacionales unidas a un sindicato de aseguradoras encabezado por una empresa legalmente constituida en México, éstas deberán acreditar que:

a) Se encuentra legalmente constituida en su país de origen y en capacidad de asegurar riesgos originados en el extranjero.

b) Está facultada de acuerdo con la legislación de su país de origen a emitir las pólizas relativas.

c) Cuenta con una clasificación internacional AAA+ (o clasificación equivalente en México). Dicha clasificación deberá ser otorgada por una empresa calificadora de riesgo de prestigio internacional a satisfacción de la Contratante.

Asimismo, estas empresas deberán apegarse a las condiciones de aseguramiento que establezca el sindicato de aseguradoras encabezado por una empresa nacional legalmente constituida en México, si es aplicable el caso. Apartado 4. Requerimientos de Seguros durante la etapa de Actividades Previas a la Prestación de los Servicios El Contratista está obligado a contratar a su cargo, un seguro contra todo riesgo de construcción, pólizas C.A.R (construction all risk) que cubra dentro de la cobertura básica (“A”) el cien por ciento (100%) del valor de reposición de las Obras en Construcción de la Línea de Transmisión que resulten afectadas. Adicionalmente a la cobertura básica (“A”) la póliza C.A.R. deberá contar con otras coberturas tales como: riesgos de diseño, riesgos de ingeniería y eventos catastróficos como terremotos, inundaciones, lluvias, incendios, explosiones, terrorismo, vandalismo, conmoción social, robo y cualquier otra cobertura contemplada bajo una póliza C.A.R. hasta una suma asegurada que sea por demás suficiente para hacer frente ante cualquier siniestro que pudiese ocurrir durante la Construcción de las Obras que se lleven a cabo para que en la Línea de Transmisión se puedan prestar los Servicios.



Página 79 de 411

Las pólizas de Seguro contratadas por el Contratista, con relación a la Línea de Transmisión es necesario estipulen a la Contratante a través del Fideicomiso, como asegurado, además de estipular a la Contratante como beneficiario adicional. Los Seguros a los que se refieren el presente Apartado 4. Requerimientos de Seguros durante la etapa de Actividades Previas a la Prestación de los Servicios de la CLÁUSULA TRIGÉSIMA. SEGUROS, deberán incluir una cláusula en la que se establezca que los fondos producto de la indemnización por cualquier siniestro deberán ser destinados necesariamente a la reparación de los daños causados por el siniestro. El valor declarado de la póliza de Seguro será equivalente al valor de reposición del monto total de las Obras en ejecución y deberá adecuarse a la naturaleza de cada bien. En ningún caso se tomará en cuenta el valor contable de cada uno de ellos. El cálculo del monto correspondiente a las Obras en ejecución se establecerá sobre la base del cronograma de avance físico de la Obra de la Línea de Transmisión conforme al Programa de Construcción y su vigencia será igual al período de ejecución de las Obras de que se trate, lo que será validado por el Supervisor del Proyecto. Una vez que las Obras de que se trate a cargo del Contratista hayan sido concluidas y cuenten con la aceptación respectiva en términos del presente Contrato de Gestión y Operación, las mismas deberán pasar a estar cubiertas por las pólizas contempladas en el Apartado 5. Requerimientos de Seguros durante la Etapa de Prestación de Servicios de esta CLÁUSULA TRIGÉSIMA. SEGUROS. Así mismo la Contratante deberá contratar el Seguro de todo riesgo respecto del Equipo y el Equipamiento de la Línea de Transmisión, este Seguro debe incluir, los Equipos de Construcción, transporte, así como cualquier Equipo durante la Etapa de Actividades Previas a la Prestación de los Servicios, así mismo el Contratista deberá contar con coberturas de transporte de Equipo desde el sitio de su fabricación hasta el sitio donde se instalarán si el costo de adquisición del propio Equipo no lo incluyen en el valor de compra. El Contratista debe adquirir un Seguro de responsabilidad civil desde la Fecha de Inicio de Construcción, donde el Contratista estará obligado a contratar una póliza de Seguro por responsabilidad civil que cubrirá cualquier daño, pérdida o lesión que pudiere sobrevenir a bienes de terceros o a terceros a causa de cualquier acción del Contratista, sus Subcontratistas o el Personal del Contratista, en relación con la ejecución de los trabajos durante el diseño, Construcción y Equipamiento de la Línea de Transmisión hasta la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios. El seguro de responsabilidad civil deberá contar al menos con las siguientes coberturas:

a) Responsabilidad civil por las actividades relacionadas con el presente Contrato de Gestión y Operación, (RC Contractual).

b) Responsabilidad civil por Construcción. c) Responsabilidad civil por carga. d) Responsabilidad civil por filtración, polución o contaminación súbita, imprevista y

accidental.



Página 80 de 411

e) Responsabilidad civil patronal incluyendo trabajos en altura y subterráneos. Los empleados y trabajadores de los Subcontratistas también deberán ser incluidos dentro de este seguro o bajo una póliza independiente.

f) Responsabilidad civil cruzada. g) Responsabilidad civil de vehículos motorizados y equipo móvil, que cubra todos los

vehículos propios, arrendados o en leasing utilizados en conexión con las Obras. Asimismo, el Contratista deberá contar con Seguros de riesgos laborales complementarios que cubran el riesgo de muerte y accidentes laborales, incapacidad temporal y permanente del Personal del Contratista. Los montos asegurados y los amparos contemplados deberán corresponder a las exigencias contenidas en las Leyes Aplicables en materia laboral y en este Contrato de Gestión y Operación. El Contratista deberá exigir a los Subcontratistas, en los contratos que celebre con ellos, que cuenten con las pólizas que correspondan a la cobertura de los riesgos que ellos asuman, tomando como base lo señalado en esta CLÁUSULA TRIGÉSIMA. SEGUROS, sin que ello releve al Contratista de contar con todas y cada una de las pólizas de Seguro establecidas en la presente CLÁUSULA TRIGÉSIMA. SEGUROS, o, en su defecto, deberá contratar directamente dichos seguros por cuenta de los Subcontratistas. Todos los Seguros a que se refiere la presente CLÁUSULA TRIGÉSIMA. SEGUROS se apegará a los requerimientos establecidos en el Anexo 14 del Contrato. Requerimiento de Seguros. Apartado 5. Requerimientos de Seguros durante la Etapa de Prestación de Servicios. Dúrate la Etapa de Prestación de los Servicios, el Contratista deberá contratar un Seguro de obras civiles terminadas, este Seguro debe incluir el Equipamiento, los Equipos, el mobiliario, maquinaria y todas las instalaciones e infraestructura de la Línea de Transmisión, sobre y bajo tierra, cableado, tuberías y demás instalaciones. El Contratista deberá cumplir con contratar la mencionada póliza, amparando el riesgo patrimonial de las Obras terminadas y en Operación, de todo riesgo, cuya cobertura deberá estar vigente desde el momento en que haya terminado la cobertura de la póliza contra todo riesgo de construcción y montaje, y mantenerse vigente durante todo el periodo de Vigencia del Contrato durante la Etapa de Prestación de Servicios. La cobertura deberá cubrir todas las Obras terminadas, incluyendo sin limitación las Obras civiles, el Equipamiento, todas las instalaciones de cualquier clase y descripción, sobre y bajo tierra, cableado, tuberías e instalaciones, instalaciones subterráneas, torres, infraestructura eléctrica, maquinaria, mobiliario de los centros de control y operación del Contratista, Equipo y existencias de materiales y refacciones, por todos los daños materiales que pueda sufrir cualquier bien de cualquier clase y descripción, lo cual será consistente con el presupuesto real ejecutado, con excepción de los trabajos preliminares o preparatorios que no formarán parte del valor asegurado, como gastos de demolición de edificaciones y retiro de materiales entre otros.



Página 81 de 411

La mencionada cobertura contra todo riesgo deberá cubrir también los daños por riesgos de fallas o errores de diseño y vicios ocultos. Entre los riesgos cubiertos por esta póliza deberán estar incluidos los riesgos políticos tales como huelgas, conmociones civiles, daño malicioso, vandalismo y terrorismo. Así como también los riesgos de la naturaleza tales como terremoto, inundaciones, deslizamientos, huracanes, tornados y tormentas tropicales. También se deberá incluir expresamente los riesgos por impacto de aeronaves y vehículos o descarrilamientos ferroviarios si aplica el caso. Esta cobertura también debe incluir los riesgos de pérdidas directas, indirectas y consecuenciales por cualquier tipo de siniestro, incluyendo gastos de demolición, limpieza, gastos extras y gastos extraordinarios. El Contratista deberá declarar a la compañía aseguradora el valor de reposición total de la Línea de Transmisión, incluyendo todas sus instalaciones, Equipamiento, Equipos y existencias, como valor total de la exposición del riesgo. Sin embargo, las sumas aseguradas deberán ser como mínimo la máxima pérdida probable por cada riesgo. El valor asegurado en todo momento debe incluir la cláusula de valor de reposición nuevo del bien afectado y cubierto por este Seguro. El Contratista debe adquirir un Seguro de responsabilidad civil desde la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios, donde el Contratista estará obligado a contratar una póliza de seguro por responsabilidad civil que cubrirá cualquier daño, pérdida o lesión que pudiere sobrevenir a bienes de terceros o a terceros a causa de cualquier acción del Contratista, sus Subcontratistas, o del Personal del Contratista, en relación con la prestación de los Servicios. El seguro de responsabilidad civil deberá contar al menos con las siguientes coberturas:

a) Responsabilidad civil por las actividades relacionadas con este Contrato de Gestión y Operación, (RC Contractual).

b) Responsabilidad civil por carga durante el mantenimiento o reposición de Equipamiento.

c) Responsabilidad civil por filtración, polución o contaminación súbita, imprevista y accidental.

d) Responsabilidad civil patronal incluyendo trabajos en altura o subterráneos. Los empleados y trabajadores de los Subcontratistas en labores de Mantenimiento también deberán ser incluidos dentro de este Seguro o bajo una póliza independiente.

e) Responsabilidad civil cruzada.

f) Responsabilidad civil de vehículos motorizados y equipo móvil, que cubra todos los vehículos propios, arrendados o en leasing utilizados en conexión con la prestación de los Servicios.

Asimismo, el Contratista deberá contar con Seguros de riesgos laborales complementario que cubra el riesgo de muerte y accidentes laborales, incapacidad temporal y permanente del Personal del Contratista en la etapa de prestación de los Servicios.



Página 82 de 411

Los montos asegurados y los amparos contemplados deberán corresponder a las exigencias contenidas en las Leyes Aplicables en materia laboral y en este Contrato de Gestión y Operación. Todos los Seguros a que se refiere la presente CLÁUSULA TRIGÉSIMA. SEGUROS se apegará a lo descrito en el Anexo 14 del Contrato. Requerimiento de Seguros. Apartado 6. Saneamiento de la Contratante A partir de la Fecha de Firma del Contrato, el Contratista deberá mantener las pólizas de Seguros vigentes, tal y como se le requiere de acuerdo con la presente CLÁUSULA TRIGÉSIMA. SEGUROS, si esto no se cumpliera, entonces la Contratante podrá gestionar la contratación de los Seguros no contratados por el Contratista y pagar las primas a costo y por cuenta del Contratista con cargo a los fondos del Contratista disponibles en el Patrimonio del Fideicomiso o mediante la ejecución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. La Contratante notificará al Contratista para que reponga las cantidades requeridas en un plazo perentorio de 2 (dos) Días. Lo anterior sin perjuicio de la ejecución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato y el cobro de las Penas Convencionales correspondientes, incluyendo en su caso la Terminación Anticipada del Contrato. Apartado 7. Eventos no Cubiertos Las pérdidas, daños y responsabilidades no cubiertas por las pólizas de Seguros mencionadas en la presente CLÁUSULA TRIGÉSIMA. SEGUROS, o por alguna deficiencia o falta de cobertura, estarán a cargo del Contratista quien será el único responsable frente a la Contratante y terceros por cualquier pérdida o daño ocasionado. Por lo anterior es importante en todo momento que el Contratista contemple cualquier cobertura de Seguros que no se encuentre enunciada en la presente CLÁUSULA TRIGÉSIMA. SEGUROS y que el propio Contratista considere relevante en su esquema de aseguramiento. CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. IMPUESTOS La determinación, cálculo y pago de impuestos, incluyendo sin limitación cualquier contribución, derecho, aprovechamiento, producto, tasa o cualquier otro gravamen de carácter fiscal, incluyendo multas, recargos, actualizaciones o gastos de ejecución que se generen con motivo de las Actividades Previas a la Prestación de los Servicios; así como los derivados de la prestación de los Servicios, o el cumplimiento de cualquier obligación bajo el presente Contrato de Gestión y Operación, quedará a cargo del sujeto del impuesto o contribución de que se trate, conforme a lo previsto en las Leyes Aplicables. Para el caso de incumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo del Contratista derivadas del presente Contrato de Gestión y Operación, así como para la ejecución de Sanciones económicas de carácter administrativo impuestas por las Autoridades Gubernamentales, queda expresamente plasmada la voluntad del Contratista de someterse al procedimiento de ejecución que fijen las Leyes Aplicables. CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. DISTRIBUCION DE RIESGOS Apartado 1. Consideraciones Generales



Página 83 de 411

En virtud de lo establecido en el considerando Cuarto del Acuerdo Núm. A/009/2016 expedido por la CRE, se considera que cada parte en este Contrato de Gestión y Operación realice las actividades y administre los riesgos asociados de su especialidad. En este contexto:

a) El Contratista asume:

i. El cumplimiento de todas las obligaciones a su cargo bajo el presente Contrato de Gestión y Operación;

ii. Los riesgos que le han sido asignados mediante este Contrato de Gestión y Operación; y

iii. Los riesgos asociados a la ejecución de las obligaciones a su cargo establecidas en este Contrato de Gestión y Operación.

Al respecto de lo señalado en el presente literal, el Contratista declaró con la presentación de su Propuesta durante la Licitación y a la firma del presente Contrato de Gestión y Operación, que ha entendido y conocido el alcance de sus obligaciones derivadas del mismo y que ha efectuado la valoración de los riesgos que le fueron asignados. El Contratista, por consiguiente, reconoce que el Pago Contractual Anual Constante establecido en la CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA. PAGOS AL CONTRATISTA, incluye todos los costos y gastos, incluyendo el Capital Social, el Capital de Riesgo y su rendimiento, costos financieros y de los Financiamientos, instalaciones, Equipo, Equipamiento, gastos de Operación, Mantenimiento, Explotación y Reversión de la Línea de Transmisión, costos de administración, impuestos, tasas, contribuciones, imprevistos y utilidades del Contratista, que surjan de la ejecución del presente Contrato de Gestión y Operación, del alcance de sus obligaciones como Contratista, considerando las condiciones operacionales, sociales, políticas, económicas, prediales, catastrales, topográficas, geotécnicas, geológicas, meteorológicas, ambientales, geográficas, de acceso y de limitaciones de espacio, de relaciones con las comunidades, de la disponibilidad de materiales e instalaciones temporales, equipos, transporte y mano de obra, entre otras. Por lo anterior, el Contratista expresamente reconoce que no serán procedentes ajustes, compensaciones, indemnizaciones o reclamos, por las causas señaladas en este párrafo o debidas o que tengan origen en esos factores, o a cualquier otra causa o factor que se produzca durante el desarrollo del Contrato con excepción hecha de las consecuencias que este Contrato de Gestión y Operación prevé de manera expresa cuando ocurran los riesgos asignados a la Contratante. Por consiguiente, corresponde al Contratista asumir los riesgos propios de la ejecución del presente Contrato, puesto que el cumplimiento de las obligaciones de resultado del mismo, es a riesgo del Contratista.

b) Lo señalado en el literal a) inmediato anterior no impide que, exclusivamente en los casos previstos en la CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO, el Contratista pueda ejercer el derecho que ahí se le otorga.

c) La Contratante asume el costo de los riesgos expresamente asignados a la misma en el Apartado 3. Riesgos Asignados a la Contratante de la presente CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. DISTRIBUCION DE RIESGOS y del



Página 84 de 411

cumplimiento de las obligaciones a su cargo establecidas en este Contrato de Gestión y Operación.

Apartado 2. Riesgos Asignados al Contratista

a) El Contratista asume (i) los riesgos que se describen en los subincisos siguientes, del presente literal a) del Apartado 2. Riesgos Asignados al Contratista de la CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. DISTRIBUCION DE RIESGOS; (ii) los riesgos que le son asignados en otras partes del presente Contrato de Gestión y Operación; y (iii) los riesgos que por su naturaleza deban ser asumidos por el Contratista conforme a este Contrato de Gestión y Operación o inherentes a las obligaciones a su cargo establecidas en el presente Contrato de Gestión y Operación:

i. Los efectos favorables o desfavorables derivados de las condiciones de la

infraestructura, su superficie y las instalaciones existentes en los predios donde se emplazan las subestaciones eléctricas que interconecta la Línea de Transmisión.

ii. Los efectos favorables o desfavorables derivados de la integración del Proyecto Ejecutivo, el Manual de Operación de los Servicios y el programa de reposición de Equipo, y en general sobre cualquier situación que pueda verse afectada como consecuencia de su ejecución durante la Vigencia del Contrato, en los términos establecidos en el presente Contrato de Gestión y Operación.

iii. Los efectos favorables o desfavorables derivados de la selección de la Trayectoria y la adquisición del Derecho de Vía o de los derechos necesarios para el desarrollo de la Línea de Transmisión, así como los impactos ambientales y sociales que pudieran producirse durante la Vigencia del Contrato.

iv. Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en: (1) los precios de mercado de los insumos necesarios (incluyendo mano de obra y servicios) para desarrollar las Actividades Previas a la Prestación de los Servicios, y (2) de las cantidades de Obra que resulten necesarias para la consecución de los resultados previstos en el Programa de Construcción para cumplir con sus obligaciones contractuales, toda vez que es una obligación contractual del Contratista la Construcción de la Línea de Transmisión, así como su Mantenimiento y su Reversión sin que existan pagos o compensaciones de ningún tipo por parte de la Contratante, como consecuencia de la variación de cualquier estimación inicial de las cantidades de Obra frente a lo realmente ejecutado o por la variación entre cualquier estimación de precios inicialmente efectuada para los insumos necesarios para la ejecución de dichas Obras y los que en realidad existieron en el mercado al momento de su ejecución.

v. Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios de mercado de los insumos necesarios para llevar a cabo el programa de reposición de equipos, el Manual de Operación de los Servicios y Requerimientos Aplicables a la Reversión y de las cantidades de obra que resulten necesarias para la consecución de los resultados previstos para cumplir con sus obligaciones contractuales, toda vez que es una obligación contractual del Contratista obtener los resultados previstos



Página 85 de 411

de acuerdo con el presente Contrato sin que existan pagos o compensaciones de ningún tipo por parte de la Contratante, como consecuencia de la variación de cualquier estimación inicial de las cantidades de Obra y actividades frente a lo realmente ejecutado o por la variación entre cualquier estimación de precios inicialmente efectuada para los insumos necesarios para la ejecución de dichos trabajos y los que en realidad existieron en el mercado al momento de su ejecución.

vi. Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios de mercado de los insumos necesarios para la prestación de los Servicios conforme a los Indicadores de Desempeño y demás condiciones establecidas en el presente Contrato de Gestión y Operación, toda vez que es obligación del Contratista obtener los resultados previstos según el presente Contrato de Gestión y Operación sin que existan pagos o compensaciones de ningún tipo por parte de la Contratante, como consecuencia de la variación de cualquier estimación inicial de los requerimientos para la prestación de los Servicios frente a lo realmente requerido o por la variación entre cualquier estimación de precios inicialmente efectuada para los insumos necesarios para la prestación de los Servicios y los que en realidad existieron en el mercado al momento de su utilización y de las actividades asociadas a la misma y lo realmente requerido.

vii. Los efectos favorables o desfavorables derivados de la Gestión Social y Ambiental, toda vez que es obligación del Contratista efectuar la Gestión Social y Ambiental y cumplir con las Leyes Aplicables que regulan la materia.

viii. Los efectos favorables o desfavorables de la obtención o alteración de las condiciones de los Financiamientos o costos de la liquidez que resulten de la variación en las variables del mercado, toda vez que es una obligación contractual del Contratista aportar los recursos necesarios y obtener el Financiamiento para la realización de las Actividades Previas a la Prestación de los Servicios y posteriormente para la prestación de los Servicios, para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los Acreedores las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo o cualquier otro mecanismo de Financiamiento necesario para el cumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato de Gestión y Operación y no existirán pagos, garantías o compensaciones de parte de la Contratante, como consecuencia de la variación supuesta o real entre cualquier estimación inicial de las condiciones de Financiamiento frente a las realmente obtenidas.

ix. Los efectos desfavorables derivados de todos y cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas de los bienes de su propiedad causados por terceros diferentes de la Contratante, sin perjuicio de su facultad de exigir a terceros diferentes de la Contratante la reparación o indemnización de los daños y perjuicios directos y subsecuentes cuando a ello haya lugar conforme a las Leyes Aplicables y disposiciones contractuales.

x. Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en la rentabilidad del negocio y obtención de utilidades o sufrimiento de pérdidas, toda vez que los pagos a favor del Contratista establecidos en la CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA. PAGOS AL CONTRATISTA, compensan todas las obligaciones y riesgos asumidos por el Contratista por la prestación de los Servicios y la realización de las Actividades Previas a la



Página 86 de 411

Prestación de los Servicios, así como las demás obligaciones a su cargo previstas en el presente Contrato de Gestión y Operación.

xi. En general, los efectos favorables o desfavorables de las variaciones de los componentes económicos y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecución de este Contrato de Gestión y Operación, relacionadas con la consecución del Financiamiento, la elaboración del Proyecto Ejecutivo y sus propios diseños, estudios y análisis, la contratación de los Subcontratistas, la contratación del Personal del Contratista, las labores administrativas, los procedimientos constructivos y tecnología utilizados, los Equipos. Equipamiento y materiales requeridos, así como la Gestión Ambiental y Social, para la prestación de los Servicios

xii. Los efectos favorables o desfavorables derivados del acaecimiento de eventos cubiertos por las pólizas de Seguros previstos en la CLAUSULA TRIGÉSIMA. SEGUROS.

xiii. Salvo por los ajustes reconocidos en la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. PAGOS AL CONTRATISTA y ajustes del Pago Contractual Anual Constante, expresamente previstos en el presente Contrato de Gestión y Operación, los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones de: (i) el valor del Peso con relación a cualquier otra moneda, (ii) los indicadores económicos mexicanos, (iii) la economía mexicana o del país de origen del Contratista (o de cualquiera de los accionistas o miembros de la Sociedad Mercantil de Propósito Específico) o del país de origen de los Acreedores.

xiv. Los efectos derivados de la destrucción total o parcial o hurto de los bienes, materiales y equipos del Contratista y sus Subcontratistas.

xv. Los efectos desfavorables correspondientes a pérdidas, daños, gastos, cargos o expensas en que tenga que incurrir el Contratista con ocasión de la invasión de las instalaciones por parte de terceros, en tanto es obligación del Contratista tomar las medidas necesarias previstas en las Leyes Aplicables para la defensa y protección de la Línea de Transmisión y sus instalaciones.

xvi. Los efectos favorables o desfavorables derivados de las modificaciones al diseño, la Ingeniería Básica o al Proyecto Ejecutivo durante la Etapa de Actividades Previas al Inicio de la Prestación de los Servicios-Etapa de Construcción en los términos del presente Contrato de Gestión y Operación.

xvii. Los efectos favorables o desfavorables derivados de los cambios en las Leyes Aplicables y de actos de autoridad, salvo los casos previstos en la CLÁUSULATRIGÉSIMA OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

b) Los pagos al Contratista establecidos en la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.

PAGOS AL CONTRATISTA incluyen el costo de la asunción de todos los riesgos asignados al Contratista por virtud de este Contrato de Gestión y Operación. Por lo tanto, el acaecimiento de los riesgos asignados al Contratista, o los efectos negativos o positivos derivados de éstos, en cualquier proporción o cuantía, no darán lugar a modificación, reducción o adición de los pagos señalados en dicha CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. PAGOS AL CONTRATISTA, ni darán lugar a reconocimientos o compensaciones por parte de la Contratante.



Página 87 de 411

Apartado 3. Riesgos Asignados a la Contratante Los únicos riesgos que prevé este Contrato de Gestión y Operación que se asignan a la Contratante son los siguientes:

a) Parcialmente de acuerdo a lo establecido de manera taxativa en la CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD, las compensaciones por efectos desfavorables derivados de la ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad a los que se refiere dicha cláusula.

b) Los costos asociados a cambios de diseño, incluyendo la realización de Obras no previstas en este Contrato, siempre que:

i. Sean decididos autónoma y exclusivamente por la Contratante; ii. No correspondan a los descritos en la CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.

ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS – CONSTRUCCIÓN del Contrato, en tanto los cambios de diseño son realizados a cuenta y riesgo del Contratista. La forma de asunción de estos costos y la fuente de recursos será determinada autónomamente por la Contratante. De no contar la Contratante con la disponibilidad de esos recursos o de no haber otras fuentes para su pago, no se ejecutarán esos cambios de diseño ni Obras no previstas en el presente Contrato de Gestión y Operación.

c) Los efectos desfavorables de la menor inyección y retiro de energía por parte de

los Participantes del Mercado en relación a la estimada para el cálculo del incremento tarifario necesario para cubrir el Pago Contractual Anual Constante solicitado por el Contratista. En este evento se llevará a cabo el procedimiento establecido en el Acuerdo Núm. A/xx/2018, que se describe en el Anexo 19 del Contrato. “Mecanismo de Pagos”.

ASPECTOS LEGALES CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DE PROPÓSITO ESPECÍFICO Los estatutos sociales de la Sociedad Mercantil de Propósito Específico deben cumplir durante la Vigencia del Contrato, con los requisitos, limitaciones y demás condiciones establecidos en las Bases de Licitación, el presente Contrato de Gestión y Operación y las Leyes Aplicables. El Licitante Ganador deberá mantener en el Capital Social del Contratista, una participación mínima equivalente, al 25% (veinticinco por ciento) del Capital Social suscrito y pagado, que deberá mantenerse por un periodo comprendido desde la Fecha de Firma del Contrato hasta que se cumpla un Año Contractual a partir de la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios. El Contratista no podrá hacer ningún cambio en su composición accionaria ni cesión que altere la participación mínima en el Capital Social referida en el párrafo inmediato anterior, sin contar con la autorización previa y por escrito de la Contratante.



Página 88 de 411

El incumplimiento de lo dispuesto en esta CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DE PROPÓSITO ESPECÍFICO dará lugar a la aplicación de las Penas Convencionales en los términos establecidos en este Contrato de Gestión y Operación. En el caso de enajenación de acciones entre miembros del mismo grupo empresarial, sólo se requerirá el aviso del Contratista hecho al Representante Designado de la Contratante, al que adjuntará copia certificada de los documentos que acrediten que el adquirente de las acciones enajenadas forma parte del mismo grupo empresarial del enajenante, a satisfacción de la Contratante. CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. CAPITAL SOCIAL El Contratista asume la obligación íntegra de obtener todos los recursos necesarios para la realización de las Actividades Previas a la Prestación de los Servicios, para la prestación de los Servicios y para cumplir oportunamente todas las obligaciones a su cargo establecidas en el presente Contrato de Gestión y Operación. Para estos efectos, el Contratista deberá mantener, como mínimo, un Capital Social suscrito, sin derecho a retiro, por la cantidad de $3,800’000,000.00 (Tres Mil Ochocientos Millones de Pesos 00/100 M.N.) que podrá pagar conforme lo requiera el cumplimiento de las Actividades Previas a la Prestación de los Servicios. El Contratista deberá aportar el Capital Social así como todos los demás recursos necesarios para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas en el presente Contrato de Gestión y Operación y particularmente lo establecido en el Anexo 7 del Contrato. “Requerimientos Técnicos Actividades Previas a la Prestación de los Servicios”, por conducto del Fideicomiso como se establece en la CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. FIDEICOMISO y el propio contrato de Fideicomiso. Sin perjuicio de mantener los mínimos de Capital Social en la forma y términos establecidos en la CLAUSULA TRIGÉSIMA TERCERA “ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DE PROPÓSITO ESPECÍFICO” y en la presente CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA “CAPITAL SOCIAL”, dicho Capital Social no lo podrán retirar los socios de la Sociedad Mercantil de Propósito Específico, ni declarar dividendos, otorgar préstamos, reembolsos o ninguna otra figura que lo disminuya en favor de los accionistas o terceros, hasta un Año Contractual posterior a la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios. CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. CESIÓN DE DERECHOS El Contratista podrá transferir o ceder sus derechos y obligaciones, conforme al presente Contrato de Gestión y Operación, siempre que cuente con el previo consentimiento por escrito de la Contratante y ello sea permitido por los acuerdos contractuales correspondientes y las Leyes Aplicables. En caso de cumplirse las condiciones establecidas en el párrafo inmediato anterior, la Contratante se asegurará de que el Contratista cumple con los siguientes requisitos mínimos y no limitativos para autorizar la cesión:



Página 89 de 411

a) Que no se encuentre en estado de incumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato de Gestión y Operación a la fecha de la solicitud de autorización, para llevar a cabo la cesión.

b) Que el cambio propuesto no afecta la capacidad del Contratista para cumplir con las obligaciones a su cargo derivadas de este Contrato de Gestión y Operación, de los contratos de los Financiamientos o del Fideicomiso.

c) Que el cesionario sustituto cumple, en forma igual o superior, con todos y cada uno de los requisitos que en su caso se hayan exigido al Contratista sustituido para la firma del presente Contrato de Gestión y Operación.

De conformidad con lo previsto en la fracción VI del artículo 30 de la Ley, bajo ninguna circunstancia, se podrán dar en garantía los bienes del dominio público que integran la Trayectoria y el Derecho de Vía de la Línea de Transmisión y tampoco se podrán otorgar en garantía los Bienes Afectos al Contrato. CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. FIDEICOMISO Dentro de los 90 (noventa) Días posteriores a la Fecha de Firma del Contrato, el Contratista actuando como Fideicomitente, deberá celebrar con el Fiduciario, el contrato de Fideicomiso a través del cual se canalicen todos los activos y pasivos y en general se administren todos los recursos económicos relacionados con el presente Contrato de Gestión y Operación. El Contratista deberá celebrar con el Fiduciario el contrato de Fideicomiso cuyos lineamientos se adjuntan al presente Contrato como Anexo 12 del Contrato. “Lineamientos del Fideicomiso”. Es obligación del Contratista presentar para aprobación de la Contratante, previamente a su firma, la versión final del contrato de Fideicomiso, a cuyo efecto, la Contratante dispondrá de un plazo de quince (15) Días, contados a partir de la fecha de recepción del proyecto de Fideicomiso, para formular observaciones. Una vez firmado el contrato de Fideicomiso, el mismo se incorporará a este Contrato de Gestión y Operación como Anexo 12 del Contrato. “Fideicomiso”. El Fideicomiso tiene por objeto fiduciario principal el de administrar la totalidad de los recursos económicos relacionados con el presente Contrato de Gestión y Operación, incluyendo sin limitación el Capital Social, el Capital de Riesgo, los Financiamientos, el Pago Contractual Anual Constante, las indemnizaciones por concepto de Seguros, las devoluciones de impuestos y cualesquiera otro similar o análogo hasta su liquidación y extinción. El Contratista se obliga a afectar al Patrimonio del Fideicomiso, el Capital Social, el Capital de Riesgo, los Financiamientos y los recursos derivados de la Emisión de Títulos, los derechos al cobro del Pago Contractual Anual Constante y los flujos del mismo, devoluciones de impuestos, pago de indemnizaciones o Seguros, los activos de la Línea de Transmisión y cualquier otro activo que forme parte de los Bienes Afectos al Contrato o derecho de cobro que se relacione directamente con este Contrato de Gestión y Operación. Los recursos en numerario deberá ingresarlos a la cuenta que al efecto lleve el Fiduciario, al Día Hábil siguiente de que disponga de los recursos de que se trate y a sujetarse a la prelación y condiciones que para su disposición que se establecen en el Fideicomiso.



Página 90 de 411

En caso de incumplimiento de lo establecido en esta CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. FIDEICOMISO, independientemente de las Penas Convencionales a que se haga acreedor en los términos de este Contrato de Gestión y Operación, el Contratista deberá pagar al Fideicomiso la tasa de interés moratorio aplicable conforme se señala en la CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. INTERESES MORATORIOS. Todas las erogaciones para cubrir los gastos y costos que lleve a cabo el Contratista deberán realizarse a través del Fideicomiso y deberán estar debidamente acreditados con los comprobantes y documentos correspondientes que cumplan con los requisitos establecidos por las Leyes Aplicables. El Fideicomiso llevará una cuenta separada para gestionar los recursos relacionados con cada uno de los fines o fondos que se requieran conforme se establece en el presente Contrato de Gestión y Operación o que autorice el Comité Técnico del Fideicomiso, conforme se establece en el mismo, en forma tal que en cualquier momento se pueda identificar el origen y el destino de los recursos. El Patrimonio del Fideicomiso deberá aplicarse exclusivamente a los fines previstos en este Contrato de Gestión y Operación, sujeto a la siguiente prelación de pagos:

a) Impuestos; b) Honorarios fiduciarios; c) Gastos y costos para las Actividades Previas para la Prestación de los Servicios,

incluyendo Supervisión; d) Gastos y costos para la Construcción, Equipamiento y pruebas de la Línea de

Transmisión; e) Gastos y costos para la prestación de los Servicios; f) Gastos y costos para Mantenimiento y Supervisión; g) Constitución y operación de los fondos previstos en el presente Contrato de

Gestión y Operación o solicitados por los Acreedores, y h) El remanente, se deberá aplicar exclusivamente a uno o más de los siguientes

conceptos, en el siguiente orden:

i. Garantizar y pagar el monto principal e intereses de los Financiamientos. ii. Garantizar o pagar el monto principal e intereses que resulte de la Emisión

de Títulos. iii. Reembolsar el Capital Social y el Capital de Riesgo efectivamente aportado

y aplicado al cumplimiento del Objeto de este Contrato de Gestión y Operación, por el Contratista incluyendo su rendimiento.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD En la presente CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD se regulan las condiciones, efectos y circunstancias bajo las cuales las Partes quedan eximidas de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones conforme a lo siguiente: Apartado 1. Evento Eximente de Responsabilidad

a) Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier demora o incumplimiento en la ejecución de las obligaciones emanadas del presente



Página 91 de 411

Contrato de Gestión y Operación, cuando con la debida comprobación se concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, mediante el Procedimiento de Solución de Controversias, que la demora o el incumplimiento es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Evento Eximente de Responsabilidad, en los términos de la presente CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. “EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD”. La demora o incumplimiento de cualquier obligación causada por un Subcontratista no se considerará por sí sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado a su vez de un Evento Eximente de Responsabilidad.

b) Se entenderá por Evento Eximente de Responsabilidad cualquier evento, circunstancia o combinación de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato de Gestión y Operación, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Se entiende incluido dentro del concepto de Evento Eximente de Responsabilidad, cualquier evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Asimismo, se entenderá por Evento Eximente de Responsabilidad de carácter gubernamental cualquiera de los siguientes eventos: (i) guerras, disturbios civiles, revueltas, insurrecciones, sabotaje, embargos comerciales contra de los Estados Unidos Mexicanos [o en contra de cualquier otro país, siempre que afecten la entrega de cualquier Equipo principal suministrado por un tercero; (ii) actos u omisiones de la Autoridad Gubernamental que no hubiesen sido voluntariamente solicitados o promovidos por la parte afectada ni ocasionados por el incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato de Gestión y Operación o cualquier Ley Aplicable; y, (iii) la imposibilidad de cualquiera de las Partes, a pesar de haber ejercido sus mejores esfuerzos, de obtener oportuna y apropiadamente cualquier permiso, licencia o Autorización necesario para que dicha parte cumpla sus obligaciones conforme a este Contrato de Gestión y Operación.

c) Cuando ocurra un Evento Eximente de Responsabilidad, ello eximirá a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo el presente Contrato de Gestión y Operación en la extensión prevista en este último documento y las Leyes Aplicables, salvo por las obligaciones de pago de dinero.

d) Procedimiento de Información:

i. Dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a que ocurra un Evento Eximente de Responsabilidad, la Parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones (en lo sucesivo denominada como la “Parte Afectada”) le notificará a la otra Parte acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la información y demás detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea práctico y posible, un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada estime que se verá afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad la duración del período durante el cual la Parte Afectada se ve imposibilitada para cumplir con sus obligaciones será referido como “Período de Afectación”.

ii. Dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la cesación de un Evento Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificará a la otra Parte:



Página 92 de 411

(a) el acaecimiento del cese del Evento Eximente de Responsabilidad; (b) su consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (c) la fecha en que reasumirá el cumplimiento que no podrá ser mayor a treinta (30) Días Hábiles contados a partir de la fecha de la notificación aquí establecida.

iii. Una vez efectuada la notificación dentro del término indicado en el subinciso i. inmediato anterior, la Parte notificada deberá, dentro de los quince (15) Días siguientes a dicha notificación, expresar si acepta, o no, la existencia del Evento Eximente de Responsabilidad.

iv. En el caso en que la Parte notificada no acepte la existencia del Evento Eximente de Responsabilidad, el asunto será resuelto mediante el Procedimiento de Solución de Controversias.

v. La Parte Afectada quedará, durante el período de afectación, excusada del cumplimiento de las obligaciones afectadas siempre que la Parte notificada acepte la existencia del Evento Eximente de Responsabilidad, o mediante el Procedimiento de Solución de Controversias se verifique su existencia. Mientras no se haya dado la notificación aquí exigida, la Parte Afectada no quedará relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas.

vi. Durante el período de afectación, la Parte Afectada suministrará al Supervisor del Proyecto, según corresponda, semanalmente, información sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos. A solicitud de cualquiera de las Partes, éstas se reunirán para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Parte Afectada, a la brevedad posible.

e) Durante el período de afectación, la Parte Afectada quedará relevada de dar

cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento haya sido causado directa y únicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendrá ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, daños, gastos o cargos incurridos por la Parte Afectada durante el período de afectación, incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en este Contrato para el cumplimiento de la obligación afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad se entenderá prorrogado por un término igual a aquél del Período de Afectación.

f) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad así como para superarlo en el menor tiempo posible.

g) Prórroga por Evento Eximente de Responsabilidad:

i. En los casos previstos en la CLÁUSULA TRIGESIMA NOVENA. PRÓRROGA DEL CONTRATO, procederá la prórroga de la Vigencia del Contrato, a cuyo efecto será aplicable lo señalado en dicha Cláusula.

ii. Si los hechos constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecución de la totalidad de las obligaciones de la etapa en la cual se encuentre el presente Contrato de Gestión y Operación en su ejecución, sino sólo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas



Página 93 de 411

del mismo, las Partes convendrán si tales circunstancias suponen o no la suspensión del plazo de Vigencia del Contrato, atendidas las condiciones fácticas correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. Los desacuerdos sobre este punto serán resueltos mediante el Procedimiento de Solución de Controversias.

h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad:

i. Sin perjuicio de lo señalado en la CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA

PRIMERA: “TERMINACIÓN DEL CONTRATO” en relación con los Pagos por terminación del Contrato conforme se señala en Anexo 11 del Contrato. “Pago por Terminación”, el pago que pudiera tener lugar con motivo de la Terminación Anticipada del Contrato, cuando ocurra un Evento Eximente de Responsabilidad las Partes no estarán obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo o a favor de cualquiera de ellas, con la única excepción que se señala en el subinciso ii. inmediato siguiente.

ii. Cuando durante la ejecución del Contrato surjan Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Contratista a paralizar la ejecución total de la Construcción de la Línea de Transmisión o en forma parcial que afecte la Fecha Programada de Inicio para la Prestación de los Servicios, podrán compensarse al Contratista los costos ociosos que se llegaren a causar por estos hechos, mediante el reconocimiento de una suma diaria que definirán las Partes de mutuo acuerdo y que someterán a la aprobación de las Autoridades Gubernamentales correspondientes.

iii. El reconocimiento referido en el subinciso ii. inmediato anterior sólo aplicará cuando se cumplan los siguientes requisitos: (a) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecución de la totalidad o una parte sustancial de las Obras; (b) que esa parálisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del Contratista queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con este Contrato de Gestión y Operación; y (c) que dicho riesgo no esté amparado por las pólizas de Seguro a que se refiere la CLÁUSULA TRIGÉSIMA: “SEGUROS”.

iv. La definición del valor diario de los costos referidos en el subinciso ii. inmediato anterior se hará buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos, personal y gastos administrativos) del Contratista que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, conforme con lo plasmado en el Presupuesto de Construcción y el Programa de Construcción. En ningún caso se incluirán valores correspondientes a lucro cesante.

v. En caso de controversia sobre la aplicación de este reconocimiento o su tasación, la discrepancia será sometida al Procedimiento de Solución de Controversias.

vi. Determinado el valor de la compensación, la Contratante y el Contratista acordarán el mecanismo de pago al Contratista de la cantidad acordada conforme a lo señalado en la CLAUSULA QUINCUAGÉSIMA. COSTOS ADICIONALES.

vii. Las compensaciones a que se refiere la presente CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. “EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD”, cuando a ellas



Página 94 de 411

hubiere lugar, deberán ser validadas por el Supervisor del Proyecto, y se incluirán en los informes respectivos correspondientes a los períodos en que se presenten los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

i) Reparaciones necesarias por Evento Eximente de Responsabilidad.

i. En caso de un Evento Eximente de Responsabilidad, los gastos que

demanden las reparaciones, reconstrucciones o reposiciones de las Obras, bienes o Equipos que formen parte de la infraestructura necesaria de la Línea de Transmisión correrán por cuenta y riesgo del Contratista para lo cual deberá contar con los Seguros contra todo riesgo que el Contratista considere suficientes (aunque por lo menos con los Seguros a que se refiere la CLÁUSULA TRIGÉSIMA “SEGUROS”). Cualquier costo que no sea cubierto con cargo a los Seguros contratados por el Contratista, será asumido por el Contratista.

ii. A partir de la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios, y sólo en la parte no cubierta en el literal i. inmediato anterior, el Contratista y la Contratante, conforme a los términos y condiciones establecidos en la CLAUSULA QUINCUAGÉSIMA. COSTOS ADICIONALES, acordarán el mecanismo de pago al Contratista de los costos en que este último haya incurrido para efectuar las reparaciones, reconstrucciones o reposiciones, a que se refiere el subinciso i. inmediato anterior, sin incluir el lucro cesante, únicamente cuando se trate de los siguientes eventos, en la medida que: (a) cumplan con los requisitos para ser considerados Eventos Eximentes de Responsabilidad, según lo previsto en los literales a) y b) anteriores, de la presente CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. “EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD”; y (b) cuando ocurran dentro de, o involucren directamente a los Estados Unidos Mexicanos:

(1) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasión, conflicto armado o acto de enemigo extranjero, bloqueo o embargo. (2) Golpe de Estado, revolución, conspiración y acto de guerrilla (No se incluyen en este concepto huelga, motín, asonada, conmoción civil y/o popular, actos malintencionados de terceros, actos terroristas y terrorismo, riesgos que deben ser asegurados por el Contratista). (3) Hallazgos arqueológicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros yacimientos.

j) Para que proceda la aplicación de lo establecido en el literal i) subinciso ii.

inmediato anterior se requerirá que el Contratista haya dado aviso al Representante Designado de la Contratante, sobre la existencia de tales eventos en un plazo que no supere diez (10) Días Hábiles contados a partir de la fecha de su inicio. La evaluación de tales hechos, las causas que los motivaron y la diligencia con que el Contratista actuó ante ellos, se harán constar dentro de los treinta (30) Días siguientes a la fecha en que cesen dichas causas, en actas suscritas por el Supervisor del Proyecto y el Contratista.

k) En el caso que la Contratante concluya que el Evento Eximente de Responsabilidad no tuvo origen en una circunstancia de las previstas en esta CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. “EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD”, cualquiera de las Partes podrá someter la diferencia al Procedimiento de Solución de Controversias.



Página 95 de 411

l) En el caso que dentro del Procedimiento de Solución de Controversias se determine que no existió alguno de los Eventos Eximentes de Responsabilidad a los que se refiere de manera taxativa el literal i) subincisos i. y ii. inmediatos anteriores, correrán por cuenta del Contratista todas las reparaciones, reconstrucciones e indemnizaciones a que haya lugar.

m) Si es procedente el reembolso al Contratista del valor de los costos incurridos, dicho monto será acordado por las Partes, previa verificación del Supervisor del Proyecto. En caso de desacuerdo se aplicará el valor que se determine dentro del Procedimiento de Solución de Controversias, a solicitud de cualquiera de las Partes.

n) Determinado el valor de tales reparaciones o reconstrucciones, la Contratante y el Contratista acordarán el mecanismo de pago para cubrir la diferencia que exista entre las cantidades cubiertas conforme al mecanismo de Seguros señalado en el literal i) i. inmediato anterior y el valor definido de las reparaciones o reconstrucciones producidas por el Evento Eximente de Responsabilidad correspondiente, conforme a los términos y condiciones establecidos en la CLAUSULA QUINCUAGÉSIMA. COSTOS ADICIONALES.

o) En ningún caso se considerará la existencia de un Evento Eximente de Responsabilidad si la Parte Afectada ha contribuido de manera directa o indirecta a su existencia.

p) La Contratante o el Contratista, cuando manifiesten la existencia de un Evento Eximente de Responsabilidad, deberán efectuar sus mejores esfuerzos, (entendiéndose como tal el intento diligente para cumplir una obligación) para subsanar, mitigar o remediar los efectos del evento de que se trate. La omisión de la parte afectada de la obligación establecida en este párrafo dará lugar a que la Parte de que se trate pierda el derecho a invocar el Evento Eximente de Responsabilidad correspondiente.

q) Cualquiera de las Partes podrá solicitar a la otra la Terminación Anticipada del Contrato por inviabilidad cuando el Evento Eximente de Responsabilidad:

i. Se prolongue afectando las Actividades Previas a la Prestación de los

Servicios o la prestación de los Servicios por más de ciento ochenta (180) Días continuos o doscientos setenta (270) Días discontinuos en un plazo de tres (3) años;

ii. Dicho evento impida el normal desarrollo de las Actividades Previas a la Prestación de los Servicios o la prestación de los Servicios afectando su viabilidad, conforme a un dictamen que emitirá el Supervisor del Proyecto, que podrá ser sometido al Procedimiento de Solución de Controversias en caso de inconformidad del Contratista o la Contratante; y,

iii. Las Partes no se pusieran de acuerdo en la implantación de un plan que haga viable el cumplimiento del presente Contrato de Gestión y Operación, dentro de un plazo no mayor de seis (6) meses, prorrogable por acuerdo entre las Partes.

Apartado 2. Evento Eximente de Responsabilidad de carácter Predial

a) Se entenderá que ha ocurrido un Evento Eximente de Responsabilidad de carácter predial cuando se presente cualquiera de los siguientes dos eventos:



Página 96 de 411

i. Transcurrieren dos cientos setenta (270) Días contados desde el inicio del proceso negociación, sin que se haya conseguido la obtención de los derechos relacionados con las servidumbres, los predios o el uso del Derecho de Vía comprendido dentro de la Trayectoria de la Línea de Transmisión de parte de los propietarios, poseedores o comunidades (los “Predios Faltantes”), siempre que dicha situación no se deba a causas imputables al Contratista; y la entrega de dichos Predios Faltantes sea necesaria para concluir la instalación de la Línea de Transmisión y el inicio de la Etapa de Prestación de los Servicios.

ii. Ocurran las circunstancias generadoras del Evento Eximente de Responsabilidad que lo conformen de acuerdo con lo señalado en Apartado 1. Evento Eximente de Responsabilidad de la presente CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD.

b) Ocurrido un Evento Eximente de Responsabilidad de carácter predial, el

Supervisor del Proyecto procederá a revisar el alcance de la instalación de la Línea de Transmisión afectada, a fin de, primeramente, tratar de eliminar de la misma las Obras asociadas a la instalación faltante, o modificar la Trayectoria, o buscar entre otras opciones, procurando que se mantengan los requisitos previstos en las Leyes Aplicables y el presente Contrato de Gestión y Operación para la correcta instalación y operación de la Línea de Transmisión.

c) En su caso, el Programa de Inversión, el Monto Total de la Inversión y el Modelo Financiero se recalcularán para reflejar las modificaciones realizadas correspondientes a la instalación de la Línea de Transmisión afectada, exclusivamente en la medida en que se está ante un Evento Eximente de Responsabilidad. En este caso, la Contratante y el Contratista, conforme los términos y condiciones establecidos en la CLAUSULA QUINCUAGÉSIMA. COSTOS ADICIONALES, acordarán el mecanismo de pago al Contratista, exclusivamente del monto adicional correspondiente, una vez haya tenido lugar la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios.

d) En caso necesario se revisarán los Manuales de Operación para considerar la existencia de los Predios Faltantes y su impacto en la Línea de Transmisión y su Operación.

e) Si la infraestructura asociada a la Línea de Transmisión no puede ser redefinida debido a los Predios Faltantes, también se considerará como Evento Eximente de Responsabilidad de carácter predial y se suspenderá la ejecución del Programa de Construcción correspondiente a dicha instalación de la Línea de Transmisión hasta la obtención de los Predios Faltantes. En este caso, se podrá aplicar lo previsto en el Apartado 1. Evento Eximente de Responsabilidad, de la presente CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. “EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD”, de cumplirse con las condiciones previstas en ella.

f) Tan pronto el Contratista tome posesión de los Predios Faltantes, este último deberá concluir el Proyecto Ejecutivo y los diseños y las Obras que hagan falta, dentro del plazo acordado con la Contratante que será validado por el Supervisor del Proyecto.

g) De ser el caso se aplicará lo previsto en el literal h) inmediato siguiente. h) Si el Evento Eximente de Responsabilidad de carácter predial genera la necesidad

de adquirir Predios adicionales contiguos a la Línea de Transmisión, el riesgo de los costos asociados a dicha adquisición, corresponderá al Contratista y su costo se incorporará en el Modelo Financiero y en el Programa de Inversión. En caso de



Página 97 de 411

afectarse la rentabilidad esperada por el Contratista incluida en el Modelo Financiero y de no haber forma de compensación, se aplicará lo establecido en el Apartado 1. Evento Eximente de Responsabilidad, de la presente CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. “EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD”, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en ella.

Apartado 3. Evento Eximente de Responsabilidad por Redes

a) Si transcurrieren: (a) ciento ochenta (180) Días contados desde la presentación de la solicitud por parte del Contratista a la empresa titular de las Redes, sin que la empresa titular haya efectuado el traslado de las Redes que se requieran o sin que haya autorizado al Contratista para efectuar el cruce o traslado, según corresponda; ó (b) noventa (90) Días contados desde la fecha en que la empresa titular de las Redes se comprometió por escrito con el Contratista a concluir el traslado de las Redes de su propiedad, sin que dicho traslado se hubiere concluido y siempre que dichas situaciones (las previstas en los literales (a) y (b) anteriores) no se deban a causas imputables al Contratista, las Partes podrán:

i. Redefinir el Programa de Construcción que deberá ser validado por el

Supervisor del Proyecto. Una vez redefinido el Programa de Construcción, se entenderá que el Contratista no ha incumplido con la obligación de entregar las Obras en las fechas inicialmente previstas. Tan pronto se efectúe el traslado de las Redes, el Contratista deberá ejecutar las Obras que hagan falta. En este caso, se podrá aplicar lo previsto en el Apartado 1. Evento Eximente de Responsabilidad, de la presente CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. “EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD”, de cumplirse con las condiciones previstas en dicho apartado.

ii. Redefinir el alcance de las Obras. En este caso, el Programa de Construcción y el Programa de Inversión correspondiente a la instalación de la Línea de Transmisión en la parte afectada se recalculará para reflejar las modificaciones realizadas, en la medida en que se está ante un Evento Eximente de Responsabilidad y se incorporarán dichas modificaciones en el Monto Total de la Inversión y el Modelo Financiero.

b) Si, durante la fase de Construcción, aparecen Redes que no pudieron ser

identificadas previamente en el inventario que debe realizar el Contratista, se entenderá que ha ocurrido un Evento Eximente de Responsabilidad relativo a Redes, siempre que el Supervisor del Proyecto, certifique que la no identificación de las Redes de que se trate no le es imputable al Contratista.

c) Cuando ocurra un Evento Eximente de Responsabilidad relativo a Redes, de ser el caso, se aplicará en lo conducente lo previsto en inciso h) del Apartado 2. Evento Eximente de Responsabilidad Predial, de la presente CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. “EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD”.

d) Si el Evento Eximente de Responsabilidad por Redes genera la necesidad de incurrir en costos adicionales para el traslado o manejo constructivo de las Redes, el riesgo de dichos costos, se manejará de conformidad con lo previsto en el Apartado 1. Evento Eximente de Responsabilidad, de la presente CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. “EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD”.

e) Cualquier conflicto que surja con ocasión de la aplicación del presente Apartado 3. Evento Eximente de Responsabilidad por Redes, de la presente CLÁUSULA



Página 98 de 411

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. “EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD”, podrá ser llevado al Procedimiento de Solución de Controversias.

Apartado 4. Evento Eximente de Responsabilidad de carácter Ambiental

a) Si (i) transcurriere más de un ciento cincuenta por ciento (150%) adicional del tiempo máximo establecido por las Leyes Aplicables para la expedición de la Manifestación de Impacto Ambiental en caso de requerirse dicha manifestación, contados a partir del inicio del procedimiento de evaluación del impacto ambiental, sin que la Autoridad Gubernamental en materia ambiental otorgue la Manifestación de Impacto Ambiental, o si (ii) de acuerdo con la Ley Aplicable la consulta previa con comunidades es necesaria para la Construcción de la infraestructura necesaria de la Línea de Transmisión y vencidos trescientos sesenta (360) Días, contados desde la solicitud a la Autoridad Gubernamental competente para el inicio del procedimiento de consulta previa no se ha logrado culminar dicho procedimiento; y siempre que las dos situaciones anteriores –(i) y (ii)– no se deban a causas imputables al Contratista, se entenderá que se ha presentado un Evento Eximente de Responsabilidad de carácter ambiental.

b) De ocurrir un Evento Eximente de Responsabilidad de carácter ambiental, se revisará el Programa de Construcción, procurando en lo posible no afectar la Fecha Programada de Inicio para la Prestación de los Servicios.

c) En caso de un Evento Eximente de Responsabilidad de carácter ambiental los trabajos de Construcción iniciarán en el Derecho de Vía liberado para la instalación de la Línea de Transmisión una vez haya sido obtenida la Manifestación de Impacto Ambiental respectiva.

d) Tan pronto sea emitida la Manifestación de Impacto Ambiental, el Contratista deberá iniciar los trabajos de Construcción de las Obras de la Línea de Transmisión y culminarlas dentro del plazo acordado, según la revisión del Programa de Construcción a que se refiere el literal b) inmediato anterior, con objeto de cumplir en la medida de lo posible la Fecha Programada de Inicio para la Prestación de los Servicios.

e) Si el Evento Eximente de Responsabilidad de carácter ambiental genera la necesidad de realizar erogaciones adicionales a las previstas en el Modelo Financiero, se aplicará lo previsto en el Apartado 1. Evento Eximente de Responsabilidad, de la presente CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. “EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD”.

f) Si la Autoridad Gubernamental en materia ambiental sujeta el trámite o el otorgamiento de la Manifestación de Impacto Ambiental a modificaciones en el Proyecto Ejecutivo o a la ejecución de Obras no previstas en el Proyecto Ejecutivo o la Trayectoria de la Línea de Transmisión, se procederá como sigue, siempre que la condición impuesta por la Autoridad Gubernamental en materia ambiental no se deba a causas imputables al Contratista:

i. La Contratante asumirá el sobrecosto (entendido como la diferencia entre el

costo de las Obras no previstas y el de las Obras previstas en este Contrato y en el Presupuesto de Construcción propuesto por el Contratista) que se derive de la decisión en firme de la Autoridad Gubernamental en materia ambiental, previo acuerdo entre la Contratante, y el Contratista sobre el



Página 99 de 411

valor del sobrecosto (o sobre el impacto en el Programa de Construcción cuando aplique). El Contratista pagará los sobrecostos respectivos y se aplicará lo previsto en el Apartado 1. Evento Eximente de Responsabilidad, de la presente CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. “EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD”.

ii. Si las Partes no logran ponerse de acuerdo en el valor de los sobrecostos a que se refiere el subinciso i. inmediato anterior, dentro de un plazo máximo de sesenta (60) Días contados a partir de la notificación que haga una Parte a la otra acerca del inicio de la fase a negociar, se podrá acudir al Procedimiento de Solución de Controversias. Lo anterior, sin perjuicio de que a solicitud de una de las Partes se acuda al Procedimiento de Solución de Controversias desde el inicio de la revisión de costos adicionales.

g) Si ha ocurrido un Evento Eximente de Responsabilidad de carácter ambiental y a

pesar de la debida diligencia del Contratista, la Autoridad Gubernamental en materia ambiental no otorga la Manifestación de Impacto Ambiental o si, a juicio de la Contratante, efectuar las modificaciones u obras adicionales de que trata el literal (f) inmediato anterior, exigidas por la Autoridad Gubernamental en materia ambiental, resulta demasiado oneroso, las Partes de buena fe revisarán las opciones pertinentes y acordarán lo conducente. Si no es posible acordar una solución viable, cualquiera de las Partes podrá solicitar la Terminación Anticipada del Contrato por inviabilidad.

h) Si con posterioridad a la obtención de la Manifestación de Impacto Ambiental, cuando ella se requiera, la Autoridad Gubernamental en materia ambiental exige la ejecución de Obras o actividades no previstas en el Proyecto Ejecutivo, ni en la Manifestación de Impacto Ambiental, se aplicará lo previsto en el literal f) inmediato anterior.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO Apartado 1. Causas de modificación al Contrato Exclusivamente en los casos señalados en esta CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO, el Contratista podrá solicitar al Representante Designado de la Contratante, la modificación del presente Contrato de Gestión y Operación, siempre que ello resulte pertinente y posible en los términos de las Leyes Aplicables y lo señalado en el propio Contrato de Gestión y Operación. La modificación al presente Contrato de Gestión y Operación, en caso de ser procedente, se hará en términos tales que las condiciones originales se modifiquen en la menor medida posible y al mismo tiempo se logre el cumplimiento de los objetivos, términos y condiciones originales establecidos en el mismo. La modificación al Contrato de Gestión y Operación será procedente, única y exclusivamente, cuando el Contratista resulte afectado sustancialmente por un acto sobreviniente de la Autoridad Gubernamental, que modifique de manera permanente los términos y condiciones del mismo, siempre que el acto mencionado:

a) Se produzca con posterioridad a la presentación de la Propuesta en la Licitación y el Contratista no haya podido preverlo en la propia Propuesta o no se hubiera señalado en las Bases de la Licitación; o bien



Página 100 de 411

b) Constituya un Cambio Discriminatorio en la Legislación, puesto en vigor después del Fallo de la Licitación o después de la Fecha de Firma del Contrato.

En ningún caso, un cambio del presente Contrato de Gestión y Operación podrá tener como efecto el traslado a la Contratante de un riesgo tomado originalmente por el Contratista. Sin perjuicio de lo establecido en otras secciones de este Contrato de Gestión y Operación, la Contratante podrá solicitar al Contratista, la modificación del mismo, cuando se produzcan condiciones o circunstancias que modifiquen de manera permanente los términos y condiciones de este último, siempre que se cumpla cualquiera de las hipótesis previstas en los literales a) y b) inmediatos anteriores del Apartado 1. Causas de modificación al Contrato de esta CLAUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA “MODIFICACIONES AL CONTRATO”. Apartado 2. Procedimiento de análisis El procedimiento de análisis de una solicitud de modificación del Contrato será el siguiente:

a) Iniciará con el escrito que el Contratista presente al Representante Designado de la Contratante con la solicitud de modificación del presente Contrato de Gestión y Operación, la que deberá ser acompañada por los documentos que acrediten la procedencia de la modificación porque se cumplen todos los requisitos establecidos al efecto en el Apartado 1. Causas de modificación al Contrato de esta CLAUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA “MODIFICACIONES AL CONTRATO”, así como de los elementos que la sustenten y estar fundada en las disposiciones contenidas en el propio Contrato de Gestión y Operación y las Leyes Aplicables.

b) Incluirá las razones del Contratista en que se sustente y, en su caso, la propuesta de adición, derogación o modificación solicitada.

c) La Contratante, podrá solicitar información adicional específica, la que deberá ser proporcionada por el Contratista en un plazo no mayor de diez (10) Días, a efecto de tener por presentada la solicitud.

d) La Contratante, asimismo resolverá respecto de la solicitud de modificación entregada al Representante Designado de la Contratante, dentro de un plazo de cuarenta y cinco (45) Días después de presentada completa la solicitud, a cuyo efecto deberá llevar a cabo previamente las consultas que procedan y obtener las autorizaciones necesarias de las Autoridades Gubernamentales, para lo cual podrá ampliar el plazo mencionado en el presente literal, por el tiempo razonable que requiera la obtención de las autorizaciones mencionadas.

e) La Contratante podrá solicitar al Contratista la modificación del presente Contrato de Gestión y Operación, por las causas y conforme al procedimiento descrito en los literales precedentes y dará un plazo de Diez (10) Días para que haga las manifestaciones que estime pertinentes; y dictará la resolución que corresponda, en un plazo de cuarenta y cinco (45) Días después de transcurrido el plazo de Diez (10) Días antes mencionado, independientemente de que el Contratista hubiera hecho o no alguna manifestación.

f) La resolución de la Contratante podrá aceptar parcial o totalmente la solicitud de modificación e incluso modificarla, y proveerá la forma y procedimiento para su implementación, conforme a las disposiciones aplicables del Contrato.

g) La solicitud de modificación será improcedente cuando:



Página 101 de 411

i. Sea contraria a las Leyes Aplicables; ii. No esté de acuerdo con las Prácticas Prudentes de la Industria; iii. Tenga como efecto que no se cumpla con los Indicadores de Gestión o

Indicadores de Servicios o las Condiciones Generales para la Prestación del Servicio Público de Transmisión y Distribución, en lo conducente al presente Contrato de Gestión y Operación o eluda, haga nugatoria o contradiga otras disposiciones del mismo.

iv. De la modificación resulten costos adicionales a los originalmente previstos a cargo del Contratista sin una fuente de pago que los cubra.

Apartado 3. Actos sobrevinientes de Autoridades Gubernamentales En los casos previstos en los literales a) y b) del Apartado 1. Causas de modificación al Contrato de esta CLAUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA “MODIFICACIONES AL CONTRATO”, el Contratista podrá formular una solicitud por escrito al Representante Designado de la Contratante y solicitar la aplicación de la CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA. COSTOS ADICIONALES, la cual deberá cumplir, adicionalmente a los requisitos establecidos en dicha cláusula, los siguientes:

a) La identificación del acto sobreviniente de la Autoridad Gubernamental y la prueba de su existencia.

b) La identificación de los términos y condiciones del presente Contrato de Gestión y Operación que resultan modificados y la prueba de que la afectación es real, actual, sustancial y permanente.

c) La justificación de la relación de causa a efecto entre el acto sobreviniente de la Autoridad Gubernamental acreditado y la modificación de los términos y condiciones de este Contrato de Gestión y Operación.

d) El estudio relativo a la valoración del impacto económico generado por el acto sobreviniente de la Autoridad Gubernamental acreditado respecto del desempeño económico del presente Contrato de Gestión y Operación observado contra el plan económico aprobado si ocurre dentro de los primeros doce (12) meses a partir de la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios; o bien comparado contra los doce (12) meses anteriores, si ocurre en cualquier momento posterior al primer Año Contractual contado a partir de la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios, elaborado por un tercero independiente de reconocida capacidad, experiencia y solvencia, previamente aprobado por la Contratante y contratado por el Contratista.

Recibida la solicitud a que se refiere el presente Apartado 3. Actos sobrevinientes de Autoridades Gubernamentales de esta CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. “MODIFICACIONES AL CONTRATO”, el Supervisor del Proyecto coordinará la realización de los análisis procedentes, y en caso de ser necesario solicitará por escrito al Contratista las aclaraciones, información o análisis adicionales y formulará un proyecto de resolución de conformidad con lo dispuesto en las Leyes Aplicables y el presente Contrato de Gestión y Operación, que someterán a la consideración de la Contratante, quien lo trasladará a las Autoridades Gubernamentales competentes para su revisión y resolución. No procederá la compensación a que se refiere el presente Apartado 3. Actos sobrevinientes de Autoridades Gubernamentales de esta CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. “MODIFICACIONES AL CONTRATO”, si el Contratista ha contribuido,



Página 102 de 411

gestionado o motivado de manera ilícita o injustificada las causas que hubieran dado origen a la solicitud de compensación respectiva. Apartado 4. Modificación de Anexos Salvo el caso del Anexo 3 del Contrato. “Propuesta Técnica del Contratista” y Anexo 4 del Contrato. “Propuesta Económica del Contratista”, la modificación de los Anexos del presente Contrato de Gestión y Operación no constituirá la modificación del clausulado del mismo, por lo que podrán modificarse, mediante la firma del documento correspondiente por las Partes y siguiendo el procedimiento de análisis descrito en el Apartado 3. Actos sobrevinientes de Autoridades Gubernamentales de esta CLÁUSULA TRIGÉSIMA. OCTAVA “MODIFICACIONES AL CONTRATO”, y siempre que no contravenga, modifique o exorbite alguna disposición del presente Contrato de Gestión y Operación o de las Leyes Aplicables. Apartado 5. Discrepancias Cualquier incongruencia o discrepancia entre el clausulado del presente Contrato de Gestión y Operación y lo previsto en los Anexos del mismo será resuelta por las Partes, a iniciativa de cualquiera de ellas, mediante aclaración por escrito en la que se indique la disposición en discrepancia, respecto de la cual prevalecerá lo dispuesto en el clausulado de este Contrato de Gestión y Operación. Cuando la discrepancia exista entre disposiciones establecidas en diferentes Anexos o Apartados de los Anexos del Contrato, prevalecerá la disposición del Anexo o el Apartado relativo a la materia del asunto de que se trate. Apartado 6. Inconformidades Cualquier inconformidad surgida en relación con lo establecido en la presente CLAUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA “MODIFICACIONES AL CONTRATO” podrá ser sometida por cualquiera de las Partes al Procedimiento de Solución de Controversias. CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA. PRÓRROGA DEL CONTRATO La Vigencia del presente Contrato de Gestión y Operación podrá ser prorrogada en términos de lo establecido en esta CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA: “PRÓRROGA DEL CONTRATO”, siempre que (i) ocurra alguna de las causas previstas expresamente en este Contrato de Gestión y Operación; (ii) el Contratista haya cumplido con las condiciones establecidas al efecto en el presente Contrato de Gestión y Operación; y (iii) el Contratista lo solicite por escrito previamente a la Fecha de Terminación del Contrato o la Fecha de Terminación Anticipada del Contrato. Los periodos que, por causas imputables al Estado, la Contratante o por un Evento Eximente de Responsabilidad produzcan un retraso en la Fecha Programada de Inicio de la Prestación de los Servicios o se impida total o parcialmente al Contratista, la prestación de los Servicios, serán compensados mediante la prórroga de Vigencia del Contrato por los Días equivalentes que correspondan a la etapa respectiva. Al efecto, el Representante Designado del Contratista y el Representante Designado de la Contratante, levantarán un acta circunstanciada por cada evento, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la fecha en que haya cesado el evento de que se trate, en la que se harán constar:

a) La fecha de inicio del evento;



Página 103 de 411

b) Las causas que lo motivaron; c) La descripción del impacto del evento en el retraso de la Fecha Programada de

Inicio de la Prestación de los Servicios o la suspensión parcial o total de la prestación de los Servicios, en este último caso, solo cuando la suspensión haya resultado en el no pago del Pago Contractual Anual Constante al Contratista;

d) Los Días completos de duración del evento; e) Los documentos que acreditan la suspensión; f) El número progresivo que le corresponda al evento; g) El número de Días equivalentes acordados por las Partes o acreditado mediante el

Procedimiento de Solución de Controversias. Cada Año Contractual, el Contratista y la Contratante determinarán el número de Días equivalentes que deberá prorrogarse la etapa correspondiente y su impacto en el plazo de Vigencia del Contrato, con base en el cual determinarán la fecha que corresponda a la Fecha de Terminación del Contrato. De no llegar a un acuerdo en un plazo de treinta (30) Días, prorrogables, las Partes podrán sujetarse al Procedimiento de Solución de Controversias. Para efectos de la prórroga de la Vigencia del Contrato, sólo podrán acreditarse los Días equivalentes de suspensión del Contrato correspondientes a un Año Contractual, cuya suspensión haya resultado en la necesidad de modificar el Programa de Construcción o en el no pago del Pago Contractual Anual Constante, dentro de ese mismo Año Contractual y hasta los primeros treinta (30) Días del Año Contractual inmediato posterior, fuera de estos plazos caducará el derecho del Contratista de solicitar la consideración del plazo no reportado. Para determinar el número de Días equivalentes a incorporar en la Etapa de Prestación de los Servicios deberá tomarse en cuenta exclusivamente el periodo de retraso o paralización consignado en las actas respectivas, conforme se establece en este Contrato de Gestión y Operación o el monto a compensar acordado entre las Partes o acreditado mediante el Procedimiento de Solución de Controversias, según corresponda. En caso de conflicto cualquiera de las Partes podrá recurrir al Procedimiento de Solución de Controversias. No se considerarán para efectos de lo referido en la presente CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA: “PRÓRROGA DEL CONTRATO”: (i) los eventos que no consten por escrito en un acta circunstanciada firmada por el Representante Designado del Contratista y el Representante Designado de la Contratante, conforme al plazo y términos indicados en la presente CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA: “PRORROGA DEL CONTRATO”; o (ii) los montos a compensar que no estén acordados entre las Partes en el documento correspondiente; o (iii) los montos a compensar que no consten en una resolución firme emitida mediante el Procedimiento de Solución de Controversias. El Contratista tendrá la carga de la prueba de las causas que motiven la solicitud de cómputo de los Días o de compensación a que se refiere la presente CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA: “PRÓRROGA DEL CONTRATO”. En caso de discrepancia, la disputa se someterá al Procedimiento de Solución de Controversias.



Página 104 de 411

La Contratante contestará en definitiva la solicitud de prórroga que presente el Contratista, dentro de un plazo de sesenta (60) Días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva debidamente requisitada. CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO La suspensión del Contrato procede cuando se acredite la existencia de un Evento Eximente de Responsabilidad, conforme a lo establecido en la CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. “EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD”, en cuyo caso se estará a lo establecido en dicha cláusula. En cualquier caso de suspensión o prórroga del presente Contrato de Gestión y Operación, el Contratista deberá tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la Garantía de Cumplimiento Contrato, los Seguros y demás mecanismos de cobertura del presente Contrato de Gestión y Operación sean extendidos de conformidad con el período de suspensión de que se trate. CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO Apartado 1. Terminación del Contrato por cumplimiento del plazo El Contrato terminará automáticamente a las 0:01 Horas del Día de la Fecha de Terminación del Contrato, sin necesidad de acto jurídico alguno, a menos que previamente haya ocurrido la Terminación Anticipada del Contrato, conforme a las disposiciones del presente Contrato de Gestión y Operación o las Leyes Aplicables. En el caso de Terminación del Contrato por vencimiento en el plazo de Vigencia del Contrato, los Bienes Afectos al Contrato, incluida la Línea de Transmisión pasarán al control del Estado por conducto del Fideicomiso, libres de todo gravamen y sin pago alguno, ya que en este caso, el Contratista no tendrá derecho a indemnización ni compensación alguna por la Terminación del Contrato. Apartado 2. Terminación Anticipada del Contrato por mutuo acuerdo entre las Partes Las Partes podrán acordar la Terminación Anticipada del Contrato de común acuerdo en cualquier momento, dentro del plazo de Vigencia del Contrato y en las condiciones que establezcan en el Finiquito del Contrato correspondiente, siempre y cuando se atengan a lo previsto en las Leyes Aplicables y previa autorización de las Autoridades Gubernamentales y del Representante Común de los Acreedores. De no haber nombrado los Acreedores al Representante Común de los Acreedores ante la Contratante, la autorización establecida en este párrafo deberá ser de todos los Acreedores que hayan participado en el Financiamiento. Apartado 3. Terminación Anticipada del Contrato por decisión unilateral de la Contratante La Contratante tendrá la facultad de poner término anticipado al presente Contrato de Gestión y Operación en forma unilateral, en cualquier momento, por razones de interés general o por causas justificadas de conformidad con las Leyes Aplicables, para lo cual deberá notificar por escrito con por lo menos 3 (tres) meses de anticipación al Contratista y a los Acreedores de este último por conducto del Representante Común de los



Página 105 de 411

Acreedores. De no haber nombrado los Acreedores al Representante Común de los Acreedores ante la Contratante, la obligación a cargo de esta última establecida en este párrafo se dará por cumplida notificando al Acreedor que haya otorgado la mayor parte del Financiamiento, la que en todo caso será conocida por el Comité Técnico del Fideicomiso según lo indicado en las funciones definidas en la CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. FIDEICOMISO. El presente Contrato de Gestión y Operación no podrá extinguirse antes de seis (6) meses contados desde la fecha en que tenga lugar la notificación por escrito señalada en el párrafo inmediato anterior. En el caso que la Contratante ponga término anticipado a este Contrato de Gestión y Operación por decisión unilateral, deberá pagar al Contratista el monto que se establece en el Anexo 11 del Contrato. “Pago por Terminación”. La definición de la modalidad en que se realizará el pago correspondiente se formalizará dentro de los 90 (noventa) Días Hábiles siguientes a la fecha en que las Partes hayan acordado el Finiquito del Contrato. En caso de no haber acuerdo sobre las cantidades a pagar, conforme al Finiquito del Contrato, se resolverá de conformidad con el Procedimiento de Solución de Controversias establecido en la CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Apartado 4. Terminación Anticipada del Contrato por incumplimiento de la Contratante La Terminación Anticipada del presente Contrato de Gestión y Operación imputable a la Contratante procederá en los siguientes casos:

a) Si ocurre un incumplimiento no subsanado del Pago Contractual Anual Constante, conforme al Anexo 10 del Contrato. “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Transmisión”. El Contratista deberá notificar a la Contratante que ha tenido lugar el incumplimiento del Pago Contractual Anual Constante. Si dicho incumplimiento no es subsanado dentro de los 90 (noventa) Días Hábiles siguientes a dicha notificación, el Contratista podrá requerir a la Contratante la Terminación Anticipada del Contrato.

b) En el caso de aprobación de Leyes Aplicables que impidan la continuación del presente Contrato de Gestión y Operación, una vez que las mismas hayan quedado firmes o se hubiera emitido resolución firme en los procedimientos que en su caso se hubieran incoado ante las Autoridades Gubernamentales

En ambos casos indicados en los incisos a) y b) inmediatos anteriores de este Apartado 4. Terminación Anticipada del Contrato por incumplimiento de la Contratante, procederá el Pago por Terminación establecido en el Anexo 11 del Contrato. “Pago por Terminación”. Apartado 5. Terminación Anticipada del Contrato por incumplimiento grave del Contratista 5.1. Causales de incumplimiento grave del Contratista



Página 106 de 411

La Terminación Anticipada del Contrato ocurrirá en caso que el Contratista incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales bajo el presente Contrato de Gestión y Operación. Constituyen incumplimiento grave de las obligaciones del Contratista, que este último incurra en alguna de las siguientes causales:

a) No celebrar el Contrato de Fideicomiso dentro del plazo y de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato de Gestión y Operación, previa aprobación de la Contratante.

b) Incumplir la obligación de incorporar al patrimonio del Fideicomiso el Capital de Riesgo o el Capital Social en el plazo estipulado en el presente Contrato de Gestión y Operación o el Fideicomiso, por un plazo mayor a treinta (30) Días.

c) El atraso en más de ciento ochenta (180) Días en el cumplimiento de los hitos de avance de las Actividades Previas al Inicio de la Prestación de los Servicios previstos en CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS – CONSTRUCCIÓN, sin causa justificada.

d) No iniciar, suspender o abandonar las Actividades Previas al Inicio de la Prestación de los Servicios, sin causa justificada, afectando la Fecha Programada de Inicio para la Prestación de los Servicios por más de seis (6) meses.

e) No iniciar la prestación de los Servicios, sin causa justificada, en los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato de Gestión y Operación, dentro de un periodo de seis (6) meses posteriores a la Fecha Programada para el Inicio de la Prestación de los Servicios, después de agotadas las prorrogas a que tiene derecho bajo el presente Contrato de Gestión y Operación.

f) Disminuir el Capital Social sin derecho a retiro del Contratista sin tener derecho a ello o sin la autorización expresa de la Contratante.

g) Ser declarado en concurso mercantil o en estado de insolvencia o solicitar o aceptar la imposición de un interventor, liquidador o síndico, o cualquiera de éstos tome posesión de la totalidad o una parte sustancial de los activos del Contratista; si el Contratista o sus accionistas quedan sujetos a un procedimiento de concurso mercantil, suspensión de pagos, disolución o liquidación, en cualquier jurisdicción distinta a la de los Estados Unidos Mexicanos afectando la capacidad del Contratista de cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato de Gestión y Operación; o si el Contratista lleva a cabo o celebra una transmisión o cesión general o parcial de sus bienes o derechos en beneficio de sus Acreedores o indique por escrito o haga pública su intención de suspender sus operaciones o cualquier parte substancial de ellas; o tomare cualquier acción o sobreviniere cualquier evento que, en virtud de las Leyes Aplicables al Contratista, tuviera un efecto substancialmente similar a cualquiera de los supuestos anteriores.

h) Ceder o transferir el presente Contrato de Gestión y Operación, sus derechos sobre el mismo, sus derechos fiduciarios sobre el Fideicomiso, o las acciones de sus accionistas sin consentimiento previo de la Contratante o en violación a lo dispuesto por las Leyes Aplicables o el presente Contrato de Gestión y Operación. Se considera que el Contratista ha cedido o transferido los derechos mencionados en este literal h) cuando:

i. Cualquier socio original grave, hipoteque, ceda, transfiera o de cualquier forma enajene cualquier acción o parte social representativa del Capital Social del Contratista, a personas distintas de los socios originales.

ii. Cuando los socios originales, por cualquier causa, incluyendo enunciativa más no limitativamente la celebración de acuerdos o convenios, dejen de



Página 107 de 411

tener el control efectivo o la facultad de designar a la mayoría de los miembros del consejo de administración, del presidente del consejo de administración o del director general del Contratista.

i) No entregar al Representante Designado de la Contratante o no mantener en vigor y efecto, en los términos y condiciones señalados en el presente Contrato de Gestión y Operación:

i. La Garantía de Sostenimiento de la Propuesta. ii. La Garantía de Cumplimiento del Contrato. iii. Las pólizas de Seguros; o iv. Las Autorizaciones necesarias para el cumplimiento del objeto del presente

Contrato de Gestión y Operación, incluyendo sin limitación las Actividades Previas al Inicio de la Prestación de los Servicios y la prestación de los Servicios.

j) Incurrir en Penas Convencionales en un periodo de tres (3) años por un

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del Pago Contractual Anual Constante, en cualquier Año Contractual.

k) Recibir 3 (tres) Notificaciones de Servicio Deficiente en cualquier Año Contractual. l) Recibir una notificación de rescisión, aceleración o terminación anticipada

(considerando cualesquiera periodos de gracia aplicables), en relación con cualquier Financiamiento, en cuyo caso, la Contratante, de así solicitarlo por escrito, el Acreedor correspondiente, estará obligada a solicitar la declaración de Terminación Anticipada del Contrato. Lo anterior:

i. Siempre y cuando la rescisión, aceleración o terminación anticipada del

Financiamiento que corresponda no haya sido impugnada por el Contratista ante una Autoridad Gubernamental o mediante arbitraje, en cuyo caso, la obligación de la Contratante de la Terminación Anticipada del Contrato a solicitud del Acreedor cesará hasta que exista una resolución firme al respecto;

ii. Sin perjuicio de cualquier derecho de la Contratante conforme al presente Contrato de Gestión y Operación, incluyendo invocar cualquier otra causal de Terminación Anticipada del Contrato o la solicitud de cesión onerosa de los derechos y obligaciones de este Contrato de Gestión y Operación; y,

iii. Entregar a la Contratante documentación falsa o apócrifa u omitir intencionalmente entregar información, en ambos casos provocando que la Contratante se vea impedida para ejercer sus derechos conforme al presente Contrato de Gestión y Operación.

m) No prestar los Servicios en la Etapa de Prestación de los Servicios o los preste en

términos distintos a los pactados en el presente Contrato de Gestión y Operación o suspenda la prestación de los Servicios por un plazo mayor a dos (2) Días Calendario consecutivos, sin causa justificada.

n) Entregar información técnica o económica, maliciosamente falsa o incompleta, en dos (2) oportunidades.

o) Retrasar por más de ciento veinte (120) Días el cumplimiento de cualquier obligación de pago del Contratista a la Contratante.

p) Las demás establecidas en el presente Contrato de Gestión y Operación.



Página 108 de 411

5.2. Procedimiento previo a la Terminación Anticipada del Contrato por incumplimiento grave del Contratista

Cuando el Contratista incurra en alguna causal de Terminación Anticipada del Contrato por incumplimiento grave de sus obligaciones bajo este Contrato de Gestión y Operación, y siempre que no exista perjuicio para el interés público, la Contratante podrá utilizar el siguiente procedimiento:

a) La Contratante notificará al Contratista y a los Acreedores, sobre el o los incumplimientos graves del Contratista al presente Contrato de Gestión y Operación y demás antecedentes relevantes.

b) El Contratista, en el plazo de treinta (30) Días contados desde la fecha de la notificación señalada en el literal a) inmediato anterior, deberá entregar a la Contratante un informe conteniendo las medidas para subsanar las faltas o evitar su ocurrencia en el futuro. Este informe deberá contar con el visto bueno de los Acreedores a que hace referencia el literal a), inmediato anterior y podrá abordar, entre otras, las siguientes materias: medidas de gestión, cambios en la administración del Contratista u otra que resulte conveniente. Además, se deberá especificar un cronograma de implementación de las acciones propuestas.

c) La Contratante, sobre la base de dicho informe, fijará un plazo para implementar las medidas bajo la supervisión del Representante Designado de la Contratante.

5.3. De la intervención del Contrato

En caso que la Contratante declare la existencia de un incumplimiento grave o abandono por parte del Contratista, la Contratante deberá designar un administrador con facultades para velar por el cumplimiento del objeto del presente Contrato de Gestión y Operación. La declaración de incumplimiento grave del presente Contrato de Gestión y Operación hará exigible en su totalidad la Garantía de Cumplimiento Contrato otorgada por el Contratista, para el fiel cumplimiento del mismo, la que se encuentra administrada y cedida por la Contratante al Fideicomiso y por lo tanto podrán ser los Acreedores los primeros beneficiarios de dicha Garantía de Cumplimiento Contrato. La intervención del presente Contrato de Gestión y Operación tendrá la duración necesaria para prestar los Servicios conforme a lo previsto en el mismo y lograr en su caso la normalidad de su operación, hasta en tanto se resuelve las causas que le dieron origen. El costo de la intervención será cubierto con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, pudiendo afectarse, si así se decidiera por el Comité Técnico la prelación de pagos establecida en el Fideicomiso. Los interventores designados por la Contratante tendrán plenas facultades para utilizar los servicios del Personal del Contratista, gestionar el presente Contrato de Gestión y Operación durante el tiempo que dure la intervención y deberán levantar un acta circunstanciada al inicio y al concluir la intervención, la cual será incorporada como nota en la Bitácora del Proyecto.



Página 109 de 411

La Contratante notificará a cada uno de los Acreedores y al Fideicomiso dentro de los 15 (quince) Días posteriores al inicio de la intervención, quienes podrán designar uno o varios representantes para coadyuvar con él o los interventores designados, en los supuestos, términos y condiciones previamente acordados por escrito con la Contratante. Él o los interventores designados por la Contratante deberán velar por salvaguardar los derechos de los terceros de buena fe relacionados con el presente Contrato de Gestión y Operación. En todos los casos, él o los interventores designados por la Contratante deberán tomar las medidas necesarias para no originar afectaciones sustantivas que impliquen la suspensión parcial o definitiva de la prestación de los Servicios y, en general, del desarrollo normal de este Contrato de Gestión y Operación. 5.4. Pago por Terminación

En el caso que la Terminación del Contrato se produzca por incumplimiento grave del Contratista, la Contratante pagará el monto que se establece en el Anexo 11 del Contrato. “Pago por Terminación”, el cual se determina para los escenarios en que la Terminación Anticipada del Contrato se produzca en la Etapa de Actividades Previas al Inicio de la Prestación de los Servicios o en la Etapa de Prestación de los Servicios, respectivamente. La modalidad de este pago se definirá dentro de los 90 (noventa) Días Hábiles siguientes a la fecha en que se emita la Constancia de Recepción de los Bienes Afectos al Contrato. En caso de no haber acuerdo sobre la cantidad a pagar y su modalidad, se resolverá de conformidad con el Procedimiento de Solución de Controversias. Apartado 6. Terminación Anticipada del Contrato por Evento Eximente de Responsabilidad (Caso Fortuito o Fuerza Mayor) En el evento que las Partes hayan determinado o se haya determinado de conformidad con el Procedimiento de Solución de Controversias, la existencia de un Evento Eximente de Responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato de Gestión y Operación y el mismo haga inviable el mismo, de conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD, entonces, cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el presente Contrato de Gestión y Operación, mediante notificación por escrito a la otra Parte, siempre y cuando los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad continúen impidiendo a alguna de las Partes cumplir con sus obligaciones conforme al presente Contrato de Gestión y Operación. La Contratante solicitará al Contratista toda la documentación necesaria para proceder a la Terminación Anticipada del Contrato, quien deberá remitirla en el plazo máximo de treinta (30) Días, contado desde la fecha de recepción de dicha comunicación. En este caso, La Contratante deberá pagar al Contratista el monto que se establece en el Anexo 11 del Contrato. “Pago por Terminación”. La definición del modo en que se realizará el pago correspondiente se formalizará dentro de los 90 (noventa) Días Hábiles siguientes a la fecha en que las Partes hayan acordado el Finiquito del Contrato. En caso



Página 110 de 411

de no haber acuerdo sobre las cantidades a pagar, conforme al Finiquito del Contrato, se resolverá de conformidad con el Procedimiento de Solución de Controversias. Apartado 7. De la liquidación del Contrato En cualquier caso de Terminación Anticipada del Contrato o Terminación del Contrato, las Partes acordarán el Finiquito del Contrato dentro de un plazo que no será mayor a 60 (sesenta) Días posteriores a la Fecha de Terminación del Contrato o la Fecha de Terminación Anticipada del Contrato, prorrogables por acuerdo entre las Partes. Dentro de los primeros 30 (treinta) Días del plazo señalado en el párrafo inmediato anterior, el Contratista deberá presentar a la Contratante el proyecto de Finiquito del Contrato. La Contratante dispondrá de 15 (quince) Días para formular observaciones y el Contratista de los 15 (quince) Días restantes para aceptar o rechazar las observaciones de la Contratante. En caso de no llegar a un acuerdo en el plazo establecido en el párrafo inmediato anterior, cualquiera de las Partes podrá acudir al Procedimiento para Solución de Controversias. En caso de que el Contratista incumpla con la obligación señalada en el párrafo inmediato anterior, de preparar el proyecto de Finiquito del Contrato dentro del plazo estipulado, la Contratante procederá a elaborarlo con el apoyo del Fiduciario, debiendo comunicar su resultado al Contratista dentro del plazo de 30 (treinta) Días referidos en el primer párrafo del presente Apartado 7. De la liquidación del Contrato; una vez notificado el resultado de dicho Finiquito del Contrato al Contratista, éste tendrá un plazo de 15 (quince) Días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. En el Finiquito del Contrato se incluirán los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las Partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. Determinado el saldo total, la Contratante gestionará y pondrá a disposición del Contratista el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas Partes en este Contrato de Gestión y Operación. Apartado 8. Otras obligaciones a cargo del Contratista en la Fecha de Terminación del Contrato En la Fecha de Terminación del Contrato o la Fecha de Terminación Anticipada del Contrato, el Contratista de conformidad con lo acordado con la Contratante estará obligado a lo siguiente:

a) Liquidar al Personal del Contratista conforme a las disposiciones de las Leyes Aplicables.

b) Liquidar y dar por terminado cualquier contrato de servicios celebrado con sus Subcontratistas.

c) Entregar al Representante Designado de la Contratante un ejemplar completo de toda la Documentación Operativa.

d) Realizar todos los actos necesarios para que la Contratante, y de manera consistente el Fideicomiso y los Acreedores sean beneficiarios de cualquier



Página 111 de 411

garantía otorgada a favor del Contratista por parte del fabricante de cualquier equipo, mueble o sistema necesario para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista conforme al presente Contrato de Gestión y Operación.

e) Entregar al Representante Designado de la Contratante toda la información relativa al Personal del Contratista, incluyendo copia certificada de las liquidaciones referidas en los literales a) y b) inmediatos anteriores.

f) Responder y subsanar por un periodo de dos (2) años a partir de la Fecha de Terminación del Contrato o la Fecha de Terminación Anticipada del Contrato, por los defectos que pudieren suscitarse respecto de la Línea de Transmisión; y

g) Por un periodo mínimo de ciento veinte (120) Días Hábiles:

i. Cooperar con la Contratante o la persona que designe para poder garantizar una adecuada transición de la prestación de los Servicios en la etapa posterior a la Terminación del Contrato o la Terminación Anticipada del Contrato.

ii. Retirar del Derecho de Vía todo el Mobiliario, equipo, material y bienes que la Contratante le indique por escrito al Contratista. Lo anterior, en el entendido que si el Contratista no ha realizado estas actividades dentro de los cuarenta (40) Días Hábiles siguientes a la Terminación del Contrato o la Terminación Anticipada del Contrato, la Contratante podrá remover dichos activos con cargo al Contratista.

iii. No obstaculizar y cooperar en la toma de posesión de los Bienes Afectos al Contrato, por parte de la Contratante la que no requerirá celebrar acto jurídico alguno, incluyendo sin limitación la Línea de Transmisión, el Equipo y el Equipamiento de conformidad con lo señalado en el Anexo 17 del Contrato. “Procedimiento de Reversión”.

iv. Ceder en favor de la Contratante cualquier derecho sobre propiedad intelectual, incluyendo patentes, licencias de derechos de autor y programas de cómputo necesarios para la operación de la infraestructura necesaria, excluyendo sin limitación, programas desarrollados o adquiridos por algún Subcontratista; y,

v. Desalojar cualquier área del Derecho de Vía que forme parte de la Línea de Transmisión en forma ordenada, limpia y segura dejando éstas en condiciones apropiadas para su uso.

Apartado 9. Obligaciones Subsistentes La Terminación del Contrato o la Terminación Anticipada del Contrato serán sin perjuicio de cualquier derecho u obligación adquirido conforme al presente Contrato de Gestión y Operación a la Fecha de Terminación del Contrato o la Fecha de Terminación Anticipada del Contrato; así como la de sujetarse a las reglas de confidencialidad y al Procedimiento de Solución de Controversias establecido en este Contrato de Gestión y Operación, aun después de la Terminación Anticipada del Contrato o la Terminación del Contrato. En particular, la Terminación del Contrato o la Terminación Anticipada del Contrato por cualquier causal no eximen al Contratista de las responsabilidades contraídas durante la Vigencia del Contrato, con la Contratante, el Estado o con terceros, independientemente de su naturaleza. CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS



Página 112 de 411

De conformidad con lo previsto en la Bases 19.3.1 y 19.3.3 de las Bases del Mercado, el procedimiento para resolver controversias que surjan entre la Contratante y el Contratista; entre el CENACE y el Contratista; entre los Participantes del Mercado y el Contratista, observarán lo dispuesto en el Manual de Solución de Controversias. El procedimiento para la solución de las controversias se sujetará a lo siguiente:

a) El procedimiento será sustanciado de conformidad con los términos, plazos, requisitos y demás aspectos previstos en el Manual de Solución de Controversias, y ni el CENACE ni la CRE tendrán participación alguna en el mismo, salvo en los procedimientos en donde intervengan dichos entes.

b) La controversia podrá ser planteada por cualquier Parte, y será sometida a una instancia previa de mediación en la que intentarán resolverla de buena fe en un plazo máximo de cinco (5) Días Hábiles contados a partir de la fecha en que sea planteada la controversia, salvo acuerdo expreso de los interesados.

c) Si la controversia planteada no es resuelta en la instancia de mediación, será sometida a un panel de expertos cuyo informe y recomendación no tendrán carácter vinculatorio para los interesados salvo que así lo hayan acordado previamente. La integración del panel de expertos y las reglas para la emisión del informe y de la recomendación se sujetará a lo previsto en el Manual de Solución de Controversias y, salvo acuerdo expreso de los interesados, no deberá tomar más de veinte (20) Días Hábiles.

d) Si la controversia no es resuelta aun con el informe y la recomendación que emita el panel de expertos debido a que al menos uno de los interesados no está de acuerdo con la misma, será sometida -junto con el informe y la recomendación que haya emitido el panel de expertos- a un tribunal arbitral o a la vía jurisdiccional que corresponda, dependiendo de la naturaleza de la controversia y del acuerdo previo que tengan los interesados.

e) La CRE integrará y mantendrá actualizada una lista de expertos calificados en diversas materias relacionadas con el Mercado Eléctrico Mayorista, en términos de lo previsto en el Manual de Solución de Controversias, para facilitar la integración de los paneles de expertos antes referidos. Esta función sólo será ejercida por la CRE en la medida en que no exista en la industria una o varias instituciones que ofrezcan ese servicio.

Las Partes acuerdan el siguiente procedimiento para la solución de controversias de acuerdo con lo previsto en la Base 19.3.3 de las Bases del Mercado, al Manual de Solución de Controversias y conforme a lo establecido en los apartados siguientes: Apartado 1. Principio de Buena Fe Las divergencias o controversias que se susciten con motivo de la ejecución o interpretación del presente Contrato de Gestión y Operación serán resueltas por las Partes, con apego al principio de buena fe, en el contexto de las disposiciones del propio Contrato de Gestión y Operación. Apartado 2. Trato directo Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres con relevancia jurídica, técnica, económica o financiera que pudieran surgir con respecto a la interpretación, ejecución, cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez



Página 113 de 411

o eficacia de este Contrato de Gestión y Operación o la Terminación del Contrato o la Terminación Anticipada del Contrato, serán resueltos por trato directo entre las Partes. Apartado 3. Peritajes y Experto Independiente

A) Peritos.

Tratándose de temas técnicos o controversias correspondientes a ciertos campos de la ciencia, el arte o la técnica, las Partes podrán acordar el nombramiento de un perito experto en la materia de que se trate para que se pronuncie sobre la divergencia y acordar, en su caso, que su opinión sea vinculatoria y definitiva para las Partes.

B) Experto Independiente.

La CRE a través del Comité para Solución de Controversias,25 integrará y conservará una lista de individuos que cuenten con las aptitudes, experiencia, capacidad profesional y disposición necesaria para ser Expertos Independientes, la integración de listado se efectuará de acuerdo con las disposiciones contenidas en las Secciones 2.4 y 3.4 del Manual de Solución de Controversias.26 Apartado 4. Solución de controversias entre el CENACE y el Contratista Sección 1 del Apartado 4. Reconsideración De acuerdo con lo previsto en la Sección número 3.2 del Manual de Solución de Controversias, el Contratista podrá iniciar un procedimiento de Reconsideración ante el CENACE, cuando surja cualquiera de las Controversias previstas en la Base 19.3.2 de las Bases del Mercado Eléctrico, sin necesidad de recurrir a los demás procedimientos que se establecen en el presente capítulo, o bien, a procesos jurisdiccionales: Las controversias que podrán resolverse a través de este procedimiento serán aquellas que surjan respecto a:

i. Los estados de cuenta o facturas que emita o deba emitir el CENACE; ii. Los cálculos de precios, costos o cualquier estimación que realice o deba realizar

el CENACE; iii. Las instrucciones de control operativo que emita o deba emitir el CENACE; iv. Las instrucciones de suspensión o restricción de actividades en el Mercado

Eléctrico Mayorista que ordene el CENACE que incumplan con las Reglas del Mercado;

v. La falta de acceso al Sistema de Información del Mercado o la falta de información que deba formar parte de dicho sistema; y,

vi. Las derivadas de los procesos de conexión e interconexión al Sistema Eléctrico Nacional

vii. Las relacionadas con la valuación de los costos derivados de un cambio en la programación de una salida.

25

Comité: Significa el Órgano de Gobierno de la CRE; o en su caso, el comité para la solución de Controversias que la CRE llegara a constituir conforme a lo previsto en su Reglamento Interno 26

Experto Independiente: Persona física que cuenta con experiencia calificada en diversas materias relacionadas con el Mercado Eléctrico Mayorista, y que está debidamente acreditada y registrada en términos del presente Manual



Página 114 de 411

viii. Cualquier otra acción u omisión por parte del CENACE que guarde relación directa con la operación del Mercado Eléctrico Mayorista.

ix. Las demás señaladas en los Manuales de Prácticas de Mercado.

El procedimiento de Reconsideración ante el CENACE se substanciará de acuerdo con la Base 19.3.2 de las Bases del Mercado Eléctrico y la Sección número 3.2 del Manual de Solución de Controversias. Sección 2 del Apartado 4. Reconsideración Informada Como lo establece el numeral 3.3 del Manual de Solución de Controversias, los Participantes del Mercado y el Contratista podrán promover de común acuerdo, que la controversia27 en cuestión sea sometida al Procedimiento de Reconsideración Informada que prevé dicho numeral; lo anterior, en el entendido de que de conformidad con lo establecido en dicho numeral el procedimiento no será de carácter vinculatorio para las Partes. Con el objeto de dar inicio al procedimiento de reconsideración informada, las Partes de manera conjunta designarán a un tercero independiente para conducir el procedimiento. Dicha designación deberá realizarse dentro de un plazo máximo de 3 (tres) días contados a partir de que las Partes hayan aceptado de común acuerdo el inicio del Procedimiento de Reconsideración Informada. Dicho tercero independiente apoyará a las Partes para lograr una solución mutuamente satisfactoria a través del procedimiento previsto en la Sección número 3.3 del Manual de Solución de Controversias. La sustanciación del procedimiento se efectuará de conformidad con las disposiciones establecidas en la Sección número 3.3 del Manual de Solución de Controversias. Sección 3 del Apartado 4. Panel de Expertos Como lo establece en la Sección número 3.4 del Manual de Solución de Controversias, las Partes de común acuerdo podrán someter la controversia en cuestión al análisis de un experto independiente o panel de expertos, cuyo informe y recomendación no tendrán carácter vinculatorio. Cualquiera de las Partes, o ambas, podrán promover el inicio del análisis de controversias por expertos independientes o panel de expertos, ya sea: (i) mediante notificación por escrito en el domicilio de la contraparte, o (ii) mediante notificación electrónica a través de la oficialía de partes electrónica (OPE). El procedimiento se sustanciará de conformidad con lo establecido en la Sección número 3.4 del Manual de Solución de Controversias. Ante el resultado del informe y recomendación del experto independiente o panel de expertos, el CENACE y las Partes podrán: (i) someter la controversia a un procedimiento jurisdiccional o al procedimiento de arbitraje previsto en la Sección 3.5 del Manual de Solución de Controversias, atendiendo en todo momento a los acuerdos previamente celebrados entre las Partes; o, (ii) interponer un recurso de revisión ante la CRE, quien resolverá en definitiva.

27

Significa cualquier disputa referida en la Base 19.3 de las Bases del Mercado Eléctrico



Página 115 de 411

Sección 4 del Apartado 4. Arbitraje Si el CENACE y el Contratista no llegaran a conciliar en el procedimiento de: (i) Reconsideración; (ii) Reconsideración Informada; o, (iii) experto independiente o panel de expertos, someterán su conflicto mediante arbitraje a conocimiento de la comisión arbitral, a través de arbitraje de estricto derecho de acuerdo con los “Procedimientos Internacionales de Solución de Controversias” (International Dispute Resolution Procedures) y el reglamento de arbitraje del Centro Internacional de Solución de Controversias (International Centre for Dispute Resolution) vigentes a la fecha de inicio del arbitraje. El derecho aplicable, sede arbitral, idioma y la sustanciación del procedimiento de Arbitraje se efectuará de conformidad con las disposiciones establecidas en la Sección número 3.5 del Manual de Solución de Controversias. Sección 5 del Apartado 4. Del recurso de revisión ante la CRE El Contratista podrá interponer un recurso de revisión ante el Comité de Solución de Controversias de la CRE por los actos y resoluciones del CENACE a que se hace referencia en la Sección número 3.2 del Manual de Solución de Controversias referente al procedimiento de Reconsideración. Mediante el recurso de revisión, el Contratista podrá impugnar las resoluciones dictadas por el CENACE respecto de cualquier controversia, por considerarse que las mismas han sido antijurídicas, infundadas o inmotivadas. La sustanciación del procedimiento se efectuará de conformidad con las disposiciones establecidas en la Sección número 3.6 del Manual de Solución de Controversias. Apartado 5. Solución de controversias entre la Contratante y el Contratista Sección 1 del Apartado 5. Conciliación El Comité de Coordinación será la primera instancia de resolución conciliatoria entre las Partes respecto a controversias o desacuerdos suscitados por interpretación o ejecución del presente Contrato de Gestión y Operación o de cualquiera de sus obligaciones respecto al mismo. En caso de que el Contratista y la Contratante no lleguen a un acuerdo en un plazo que no será mayor de treinta (30) Días, prorrogables por acuerdo entre las Partes, ambas convienen en someter la cuestión de que se trate a un procedimiento de arbitraje que se detalla en el apartado siguiente. Sección 2 del Apartado 5. Arbitraje Si las Partes no llegaran a conciliar la controversia, someterán su conflicto mediante arbitraje a conocimiento de la comisión arbitral, a través de arbitraje de estricto derecho de acuerdo con los “Procedimientos Internacionales de Solución de Controversias” (International Dispute Resolution Procedures) y el reglamento de arbitraje del Centro Internacional de Solución de Controversias (International Centre for Dispute Resolution) vigentes a la fecha de inicio del arbitraje.



Página 116 de 411

En cualquier caso, es obligación del Contratista convocar a sus accionistas, Filiales o matriz y actuar en litis consorcio, en cualquier disputa o controversia en la que puedan verse afectados sus derechos en relación con cualesquier reclamo derivado de la Licitación o el Contrato, acordando las Partes esta condición de litis consorcio necesario, que de no cumplirse hará inválido el reclamo, renunciando desde ahora el Contratista a ejercitar cualquier reclamo o disputa en contra de la Contratante, en forma distinta a la que se establece en el presente párrafo. El Contratista será responsable en cualquier caso de los daños y perjuicios que se causen a sus accionistas, Filiales o matriz, por el incumplimiento de lo establecido en este párrafo. La Contratante o el Estado no serán responsables ante cualquier reclamo hecho por uno varios accionistas, Filial o Matriz del Contratista en contravención a lo establecido en este párrafo. Para la integración de la comisión arbitral las Partes se sujetarán a lo previsto en los “Procedimientos Internacionales de Solución de Controversias” (International Dispute Resolution Procedures) y el reglamento de arbitraje del Centro Internacional de Solución de Controversias (International Centre for Dispute Resolution) vigentes a la fecha de inicio del arbitraje y al Manual de Solución de Controversias. Apartado 6. Interferencias a la naturaleza privada de la conciliación y arbitraje Salvo lo expresamente previsto en este Contrato, las Partes renuncian a acudir a cualquiera otra instancia o jurisdicción diferente al sistema de conciliación y arbitraje establecidos en este Contrato de Gestión y Operación para dirimir cualquier controversia derivada o relacionada con el Contrato, su interpretación o cumplimiento, incluyendo la vía diplomática. La violación a lo previsto en el presente Apartado 6. Interferencias a la naturaleza privada de la conciliación y arbitraje de la CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS tendrá como consecuencia la pérdida del derecho reclamado mediante cualquier otra vía diferente a las establecidas en esta CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Apartado 7. Continuación de las Actividades Previas a la Prestación de los Servicios y a la Prestación de los Servicios Salvo disposición en contrario contenida en este Contrato de Gestión y Operación o instrucciones de la Contratante, el Contratista deberá continuar desarrollando las Actividades Previas a la Prestación de los Servicios y la prestación de los Servicios, según corresponda, y dar cumplimiento a todas sus obligaciones conforme a este Contrato de Gestión y Operación, no obstante que se hubiere iniciado cualquier procedimiento de conformidad con lo dispuesto en esta CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Apartado 8. No Renuncia. Acumulación de Recursos Salvo pacto en contrario en el presente Contrato de Gestión y Operación:

a) Ninguna falta o demora de cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de sus derechos, facultades o recursos conforme al presente Contrato de Gestión y Operación, ni la conducta que las Partes observaren, deberá interpretarse como una renuncia de cualquiera de las Partes a cualquier derecho, facultad o recurso, y ningún ejercicio individual o parcial de cualquier derecho, facultad o recurso



Página 117 de 411

impedirá cualquier otro ejercicio posterior del mismo o de cualquier otro derecho, facultad o recurso.

b) Todos los derechos, facultades y recursos conforme al presente Contrato de Gestión y Operación serán acumulativos y no excluirán cualquier otro derecho, facultad o recurso disponible conforme a las Leyes Aplicables.

c) Ninguna notificación o petición que se haga a cualquiera de las Partes dará derecho a dicha Parte a recibir otra notificación posterior o petición en circunstancias similares o distintas, y tampoco constituirá una renuncia de cualquiera de las Partes al derecho de tomar alguna acción adicional o distinta en cualquiera de dichas circunstancias.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA. INDEMNIZACIONES Lo previsto en esta CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA. INDEMNIZACIONES es sin perjuicio de cualquier otro pago que deba realizar cualquiera de las Partes de conformidad con lo previsto en este Contrato de Gestión y Operación. Apartado 1. Indemnizaciones del Contratista a la Contratante El Contratista deberá indemnizar a la Contratante por cualquier daño directo que sufra la Contratante como consecuencia de:

a) Cualquier demanda o reclamación en relación con la muerte o lesión de cualquier integrante del Personal del Contratista, por actos u omisiones del Contratista o de cualquier miembro del Personal del Contratista ocurridos durante la Vigencia del Contrato, salvo que la muerte o lesión se haya generado por negligencia inexcusable de la víctima o un acto u omisión debido a la culpa, dolo o mala fe debidamente comprobada del Contratista, Subcontratista.

b) Cualquier demanda o reclamación en relación con la muerte o lesión de una tercera persona, cuya muerte o lesión se encuentre directamente vinculada con las actividades del Contratista, Subcontratista o del Personal del Contratista, por actos u omisiones del Contratista o de cualquier Personal del Contratista ocurridos durante la Vigencia del Contrato.

c) Cualquier daño o pérdida a los activos de la Contratante, Subcontratista que surja por cualquier acto u omisión del Contratista o cualquier Personal del Contratista, por actos u omisiones ocurridos durante la Vigencia del Contrato, salvo que dicha pérdida o daño sea consecuencia de:

i. Un incumplimiento a las disposiciones del presente Contrato de Gestión y

Operación por parte de la Contratante, o ii. La culpa, dolo o mala fe por parte de la Contratante, debidamente

comprobada. d) Cualquier pérdida o daño a la propiedad o a los activos de una tercera persona

que surja como consecuencia de cualquier acto u omisión del Contratista o Personal del Contratista ocurrido durante la Vigencia del Contrato, salvo que dicha pérdida o daño sea consecuencia de:


Operación por parte de la Contratante, o ii. La culpa, dolo o mala fe debidamente comprobada, por parte de la



Página 118 de 411

Contratante; y

e) Cualquier demanda o reclamación de cualquier naturaleza, incluyendo sin limitación de tipo laboral que pudiere entablarse en contra de la Contratante por el Personal del Contratista, sus Subcontratistas, por actos u omisiones del Contratista o del Personal del Contratista ocurridos durante la Vigencia del Contrato, salvo que dicha demanda o reclamación sea consecuencia de:

i. Un incumplimiento a las disposiciones del presente Contrato por parte de la

Contratante; o ii. La culpa, dolo o mala fe debidamente comprobada por parte de la

Contratante. Apartado 2. Indemnizaciones de la Contratante al Contratista La Contratante indemnizará al Contratista por cualquier daño directo causado al Contratista como consecuencia de:

a) Cualquier demanda o reclamación en relación con la muerte o lesión de Personal de la Contratante, por actos u omisiones de la Contratante ocurridas durante la Vigencia del Contrato, salvo que la muerte o lesión se haya generado por un acto u omisión debido a la culpa, dolo o mala fe del Contratista o Personal del Contratista;

b) Cualquier demanda o reclamación en relación con la muerte o lesión de una tercera persona (distinta al Personal del Contratista) que surja como consecuencia de:

i. Un acto u omisión de la Contratante, excluyendo al Contratista y sus

Subcontratistas, en el curso del desempeño de sus funciones; ii. Un acto u omisión debido a la culpa, dolo o mala fe por parte de la

Contratante, o iii. Un incumplimiento a las disposiciones del presente Contrato de Gestión y

Operación por la Contratante, siempre y cuando dicho incumplimiento no se genere debido a un acto u omisión del Contratista;

c) Cualquier daño o pérdida a la infraestructura necesaria o a los bienes del

Contratista que se encuentren en la Línea de Transmisión, que surja por cualquier acto u omisión de la Contratante durante la Vigencia del Contrato, salvo que dicho daño o pérdida sea consecuencia de:

i. Un incumplimiento a las disposiciones del presente Contrato por parte del

Contratista, sus Subcontratistas, o ii. La culpa, dolo o mala fe por parte del Contratista o sus Subcontratistas;

d) Cualquier pérdida o daño a la propiedad o a los bienes de una tercera persona que

surja por cualquier acto u omisión de la Contratante durante la Vigencia del Contrato, salvo que dicho daño o pérdida sea consecuencia de:


Operación por parte del Contratista o sus Subcontratistas, o



Página 119 de 411

ii. La culpa, dolo o mala fe por parte del Contratista o sus Subcontratistas debidamente comprobada; y

e) Cualquier demanda o reclamación de cualquier naturaleza, incluyendo sin

limitación de tipo laboral que pudiere entablarse en contra del Contratista por el Personal de la Contratante, por actos u omisiones ocurridos durante la Vigencia del Contrato, salvo que dicha demanda o reclamación sea consecuencia de:


Operación por parte del Contratista o sus Subcontratistas, o ii. La culpa, dolo o mala fe por parte del Contratista o sus Subcontratistas

debidamente comprobada. Las indemnizaciones previstas en los incisos a) a e) anteriores no serán cubiertas por la Contratante si dichos riesgos están cubiertos en una póliza de Seguros del Contratista, o deban estar cubiertos bajo una póliza de Seguros a cargo del Contratista en términos del presente Contrato de Gestión y Operación. Apartado 3. Procedimiento de Reclamaciones Para fines de este procedimiento de reclamación e indemnizaciones, se entenderá que la Parte que considere tener derecho a una indemnización conforme al presente Contrato de Gestión y Operación será el “Beneficiario”, y la parte que, en su caso, deba indemnizar será la “Parte Obligada a Indemnizar”. Para efectos de la presenta CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA. INDEMNIZACIONES, se entiende que el daño es directo cuando exista una relación de causa a efecto entre las causas que generan el hecho productor de los daños y perjuicios de que se trate y estos últimos. El procedimiento para iniciar una reclamación será el siguiente:

a) Si el Beneficiario recibe una notificación, demanda, reclamación o cualquier otro documento con base en el cual el Beneficiario deba indemnizar o llegue a estar obligado a indemnizar conforme al presente Contrato de Gestión y Operación, ya sea que se contenga en esta CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA. INDEMNIZACIONES o en cualquier otra disposición del presente Contrato de Gestión y Operación, el Beneficiario deberá notificar por escrito a la Parte Obligada a Indemnizar tal circunstancia dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la fecha en que haya recibido el documento, o en un tiempo menor si este plazo no permite dar contestación en tiempo y forma a la reclamación.

b) Sujeto a lo previsto en los incisos c), d) y e) siguientes, la Parte Obligada a Indemnizar, a su propia costa y previa notificación por escrito a la otra Parte, tendrá el derecho a subrogarse en los derechos del Beneficiario para defender, transigir, contravenir o impugnar la demanda o reclamación descrita en la notificación del Beneficiario de conformidad con el inciso a) inmediato anterior, a partir de la fecha de dicha notificación. El Beneficiario deberá cooperar con la Parte Obligada a Indemnizar y le dará acceso y asistencia para los fines de la defensa de la Parte Obligada a Indemnizar;

c) En relación con cualquier reclamación que lleve a cabo la Parte Obligada a Indemnizar de conformidad con lo previsto en el inciso b) anterior:



Página 120 de 411

i. La Parte Obligada a Indemnizar deberá mantener informado al Beneficiario

y deberá consultar con este los aspectos principales de la defensa en la reclamación;

ii. La Parte Obligada a Indemnizar no deberá minimizar la reputación del Beneficiario; y

iii. La Parte Obligada a Indemnizar no deberá pagar o transigir dichas reclamaciones sin el previo consentimiento por escrito del Beneficiario, cuyo consentimiento no deberá ser negado sin causa justificada.

d) El Beneficiario podrá pagar o transigir cualquier reclamación bajo los términos que

considere apropiados sin perjuicio de sus derechos o reclamaciones conforme al presente Contrato de Gestión y Operación si:

i. La Parte Obligada a Indemnizar de conformidad con lo previsto en el inciso

b) anterior no puede defender la reclamación; o ii. La Parte Obligada a Indemnizar no notifica al Beneficiario su intención de

defender la reclamación dentro de los 20 (veinte) Días Hábiles siguientes a la fecha en que el Beneficiario le haya notificado la existencia de la reclamación en términos del inciso a) anterior, o en un tiempo menor si este plazo no permite dar contestación en tiempo y forma a la reclamación; o

iii. La Parte Obligada a Indemnizar no cumple con las disposiciones previstas en el inciso c) anterior;

e) El Beneficiario podrá notificar a la Parte Obligada a Indemnizar en cualquier

momento su intención de defender cualquier reclamación a la que le aplique el inciso a) anterior. Cuando la Parte Obligada a Indemnizar reciba dicha notificación, deberá:

i. Tomar todas las medidas necesarias para que el Beneficiario asuma la

defensa en relación con dicha reclamación, y ii. Cooperar con el Beneficiario y brindarle la asistencia necesaria para poder

defender dicha reclamación.

Si el Beneficiario notifica a la Parte Obligada a Indemnizar de conformidad con lo previsto en el subinciso ii, inmediato anterior, y siempre y cuando dicha notificación no sea efecto de alguna de las circunstancias previstas en el inciso d) inmediato anterior, la Parte Obligada a Indemnizar estará relevada de (y) cualquier responsabilidad en términos de la indemnizaciones del Contratista a la Contratante o de la indemnizaciones de la Contratante al Contratista de la presente CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA. INDEMNIZACIONES, según sea aplicable; y cualquier responsabilidad en relación con dicha reclamación, lo anterior sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad incurrida, incluyendo cualquier responsabilidad a su cargo en términos del inciso b) anterior;

f) Si la Parte Obligada a Indemnizar paga al Beneficiario una cantidad respecto de la

indemnización y el Beneficiario subsecuentemente recupera, ya sea a través de pagos, descuento, crédito, ahorro o cualquier otro beneficio, una cantidad que se encuentre directamente asociada con las circunstancias o hechos que hayan dado lugar a la reclamación para la cual se pagó dicha indemnización, el Beneficiario



Página 121 de 411

deberá entregar a la Parte Obligada a Indemnizar la cantidad menor entre:

i. Una cantidad igual a la suma recuperada (o el valor de la misma) menos cualquier gasto o costo comprobable en que haya incurrido para obtener dicha recuperación y

ii. La cantidad pagada al Beneficiario por la Parte Obligada a indemnizar respecto de la reclamación para la cual se pagó dicha indemnización.

No obstante lo anterior, el Beneficiario no estará obligado a tomar acciones para recuperar gastos y en caso de tener dicha recuperación, sólo estará obligado a entregar a la parte obligada a indemnizar las cantidades que efectivamente excedan la pérdida en que haya incurrido el Beneficiario; y,

g) Cualquier persona que lleve a cabo los actos descritos en los incisos a) al f)

inmediatos anteriores, deberá cumplir con los requerimientos de cualquier Aseguradora que pudiere tener una obligación de pagar la indemnización respecto de cualquier responsabilidad que derive del presente Contrato de Gestión y Operación.

Apartado 4. Impuestos sobre Reclamaciones Si cualquier pago de una indemnización en términos del presente Contrato de Gestión y Operación causa impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta o cualquier otro impuesto similar, el Beneficiario podrá solicitar de la Parte Obligada a Indemnizar, que el pago se incremente en una cantidad igual a la necesaria para asegurar que una vez considerados los impuestos pagaderos, el Beneficiario reciba una cantidad igual a la cantidad que hubiera recibido sin la deducción por el pago o retención del impuesto causado. La Parte Obligada a Indemnizar deberá pagar cualquier cantidad adicional conforme a este apartado, dentro de los veinte (20) Días Hábiles siguientes a la que se le sea solicitado por escrito, solicitud que deberá incluir la documentación que compruebe el pago o retención correspondiente. Apartado 5. Límite de Responsabilidad Salvo que esté expresamente señalado en otra parte del presente Contrato de Gestión y Operación, las Partes únicamente serán responsables por daños directos, por lo que cualquier otro daño será, en su caso, a cargo de la Parte que lo haya incurrido. A partir de la Fecha de Inicio de Vigencia del Contrato, el Contratista será el único responsable respecto de cualquier demanda, reclamación o procedimiento administrativo de cualquier naturaleza, incluyendo aquellos de tipo laboral, ambiental, fiscal, agrario, mercantil, penal o civil, relacionados con este Contrato de Gestión y Operación e iniciados por cualquier Autoridad Gubernamental o por terceros, siempre y cuando las causas de dichas demandas, reclamaciones o procedimientos administrativos sean posteriores a la Fecha de Inicio de Vigencia del Contrato y le sean imputables, por lo que releva a la Contratante, el CENACE, la CRE y al Estado de toda y cualquier responsabilidad en relación con las mismas. El Contratista se obliga a sacar a la Contratante, el CENACE y la CRE, en paz y a salvo de cualquier demanda, reclamación o procedimiento administrativo a que se refiere el



Página 122 de 411

párrafo inmediato anterior y a restituirle dentro de los 10 (diez) Días Hábiles siguientes a la fecha en que así se lo solicite la Contratante, cualquier erogación que por tal motivo la Contratante, el CENACE o la CRE hubieran tenido que erogar. La omisión en el pago de las cantidades aquí señaladas, generará un interés a cargo del Contratista en los términos que se señalan en el presente Contrato. En cualquier caso, la Contratante notificará oportunamente al Contratista de cualquier demanda, reclamación o procedimiento administrativo que le sea notificado para los efectos señalados en esta Cláusula, pero nunca después de cinco (5) Días de que hubiera recibido la notificación respectiva. Los daños y perjuicios que el Contratista ocasione a cualquier persona con motivo del ejercicio de sus derechos o del cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato correrán por su exclusiva cuenta y riesgo, y en consecuencia, el Contratista no podrá reclamar o ejercitar acción alguna por estos conceptos en contra de la Contratante. El Contratista deberá dejar indemne a la Contratante frente a cualquier y toda demanda, requerimiento, procedimiento o acción iniciada como consecuencia de cualquier acción u omisión del Contratista, Personal del Contratista o de cualquier persona relacionada directa o indirectamente con el Contratista o con sus Subcontratistas, con motivo u ocasión de todas aquellas materias que ocurran en virtud de este Contrato de Gestión y Operación o de la ejecución de las Obras. Cualquier incumplimiento no subsanado del Contratista a lo establecido en esta CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA. INDEMNIZACIONES dará derecho a la Contratante de cobrar la Garantía de Cumplimiento de Contrato en la parte que corresponda al incumplimiento de que se trate. Apartado 6. Responsabilidad de la Contratante por información entregada al Contratista La Contratante no será responsable por los daños o perjuicios en los que incurra el Contratista debido a la adopción, uso o aplicación de la Información del Proyecto en relación con el presente Contrato de Gestión y Operación. La Contratante no garantiza la exactitud, utilidad, integralidad o actualidad de dicha información, y específicamente, pero sin limitación, la Contratante no garantiza que la misma representa toda la información en su posesión en relación con este Contrato de Gestión y Operación. El Contratista específicamente reconoce que como parte de la información a que se refiere el presente párrafo se encuentran todos los documentos incorporados en el Cuarto de Datos. Al respecto, el Contratista, en términos de este apartado, no hará reclamación alguna en contra de la Contratante si resultan ser inexactos o insuficientes, ni tendrá derecho a justificar su incumplimiento a las obligaciones bajo este Contrato de Gestión y Operación con base en dichos documentos. La Contratante no será responsable por hacer disponible al Contratista cualquier información o documentación, ni será responsable de revisar o actualizar cualquier información, ni de informar al Contratista cualquier error, omisión o defecto en dicha información. En virtud de lo anterior, el Contratista reconoce que ha llevado a cabo su propio análisis de todos y cada uno de los elementos que conforman el Anexo 3 del Contrato:



Página 123 de 411

“Propuesta Técnica del Contratista” y el Anexo 4 del Contrato “Propuesta Económica del Contratista”, estando satisfecho con la veracidad y suficiencia de la misma; y no hará reclamación alguna en contra de la Contratante respecto de dicha información, incluyendo, sin limitación, la solicitud de prórrogas y pagos adicionales conforme al presente Contrato de Gestión y Operación. CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADES Apartado 1. Responsabilidades de las Partes Sin perjuicio de que el Contratista, conforme con lo establecido en el presente Contrato de Gestión y Operación y las Leyes Aplicables, pueda utilizar los servicios de terceros para la realización de actividades relacionadas con el objeto del mismo, será el único y exclusivo responsable ante la Contratante, por el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas de este Contrato de Gestión y Operación. El Contratista no podrá establecer compromiso contractual o extracontractual, de naturaleza alguna, con ningún tercero o Filial, que contravenga, eluda o haga nugatoria alguna disposición contenida en este Contrato de Gestión y Operación o las Leyes Aplicables y de hacerlo será responsable de los daños y perjuicios que tal conducta ocasione. Los daños y perjuicios que el Contratista ocasione a cualquier persona con motivo del ejercicio de sus derechos o del cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato de Gestión y Operación, correrán por su exclusiva cuenta y riesgo, y en consecuencia, el Contratista no podrá reclamar o ejercitar acción alguna por estos conceptos en contra de la Contratante o el Estado. Apartado 2. Exclusión de Responsabilidades de las Partes La Contratante no incurrirá en responsabilidad alguna, directa o indirectamente, por accidentes, daños o perjuicios que resulten por la ejecución del presente Contrato de Gestión y Operación o derivados del cumplimiento de su objeto. Los derechos y obligaciones de la Contratante bajo este Contrato de Gestión y Operación, los asume en tanto que requiere de la prestación de los Servicios por parte del Contratista, consecuentemente, nada de lo previsto en este Contrato limitará, modificará o constituirá una interpretación de que las facultades, obligaciones o derechos de la Contratante en su carácter de autoridad otorgante del Contrato contenidos en las Leyes Aplicables han sido trasladados al Contratista. El Contratista y la Contratante no tendrán mayores obligaciones o responsabilidades que las previstas o que deriven del presente Contrato de Gestión y Operación o las Leyes Aplicables. CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA QUINTA. CONFIDENCIALIDAD Apartado 1. Información Confidencial Ambas Partes están de acuerdo, en que en su nombre propio y en el del Personal de la Contratante y el Personal de la Contratista mantendrán como Información Confidencial los términos de este Contrato de Gestión y Operación o cualquier información derivada de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en las Leyes Aplicables.



Página 124 de 411

Apartado 2. Excepciones No obstante lo establecido en el Apartado 1. Información Confidencial, de esta CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA QUINTA. CONFIDENCIALIDAD cualquiera de las Partes tendrá derecho a transmitir toda o una parte de la Información Confidencial:

a) El Contratista al Personal del Contratista, y la Contratante al Personal de la Contratante, en la medida que sea necesario para facilitar el desarrollo de las actividades en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de las obligaciones contenidos en los términos del presente Contrato de Gestión y Operación, a través de un compromiso estricto de mantener la confidencialidad sobre la información que les sea transmitida.

b) Cuando sea necesario transmitirla o entregarla por ministerio de las Leyes Aplicables o en virtud de requerimiento judicial;

c) En caso de que al Contratista le sea solicitada por un Banco respecto del cual se encuentre en proceso la obtención o durante la vigencia de algún Financiamiento relativo a este Contrato de Gestión y Operación, mediante un compromiso estricto de mantener la confidencialidad sobre la información que le sea transmitida.

d) Cuando la Información Confidencial se convierta, sin que medie para ello el incumplimiento de la obligación contenida en este Contrato de Gestión y Operación, del dominio público durante la Vigencia del Contrato de Gestión; o,

e) En la medida en que dicha Información Confidencial haya sido obtenida legalmente de un tercero que no se encuentre sujeto a ninguna obligación de confidencialidad en los términos de esta CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA QUINTA. CONFIDENCIALIDAD.

Apartado 3. Continuación de la Obligación de Confidencialidad Las obligaciones de las Partes conforme a esta Cláusula seguirán en vigor y surtiendo sus efectos por un período de 5 (cinco) años contados a partir de la Fecha de Terminación del Contrato o la Fecha de Terminación Anticipada del Contrato, sin importar la causa de dicha terminación. Apartado 4. Publicidad Relacionada con Controversias Ninguna de las Partes podrá, sin el previo consentimiento por escrito de la otra, publicar por su cuenta o a través de otra persona, algún artículo, ensayo o cualquier otro material referido a una controversia sujeta o no al Procedimiento para Solución de Controversias, relacionada con este Contrato de Gestión y Operación, excepto informar a sus consultores profesionales, o en el caso del Contratista, a los Acreedores de conformidad con el contrato de Financiamiento respectivo, a través de un compromiso estricto de mantener la confidencialidad sobre la información que les sea transmitida, o en la medida en que la obligación de hacer pública cierta información sea realizada en cumplimiento de Leyes Aplicables para alguna de las Partes. Apartado 5. Daños y Perjuicios Las Partes serán responsables de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento de lo establecido en esta CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA QUINTA. CONFIDENCIALIDAD, sin perjuicio de la aplicación de las Penas Convencionales correspondientes al Contratista.



Página 125 de 411

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEXTA. DERECHOS DE PREFERENCIA. A la Terminación del Contrato o la Terminación Anticipada del Contrato por cualquier causa y hasta ciento ochenta (180) Días posteriores a dicha terminación, si el Contratista pretende enajenar en uno o en una sucesión de actos, bienes distintos de los Bienes Afectos al Contrato tales como equipo de transporte, hardware, software o mobiliario de oficina, la Contratante tendrá derecho de preferencia para adquirirlos respecto de cualquier tercero en igualdad de condiciones. En todo caso, la Contratante podrá ceder el derecho de preferencia establecido en este párrafo al tercero que, en su caso, se constituya como nuevo Contratista en la Línea de Transmisión. La Contratante resolverá sobre el ejercicio del derecho de preferencia establecido en la presente Cláusula, dentro de un plazo de 30 (treinta) Días Hábiles contados a partir de que el Contratista le notifique su intención de vender los bienes mencionados. Transcurrido dicho plazo sin que la Contratante emita resolución se entenderá que, por lo que se refiere a dichos bienes, ha renunciado a ejercer el derecho de preferencia aquí establecido. En el caso de equipos arrendados, el Contratista deberá acordar en los contratos respectivos la opción de la Contratante para solicitar la cesión de los derechos respectivos, opción que el Contratista deberá notificar oportunamente a la Contratante para que en un plazo no mayor de treinta (30) Días resuelva optar por la cesión de los derechos mencionados. De no pronunciarse la Contratante dentro del plazo mencionado, se entenderá rechazada la opción y entonces el Contratista podrá disponer libremente de los bienes arrendados. CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES Apartado 1. Multas y Sanciones por parte de la Secretaría y la CRE La Secretaría y la CRE de acuerdo con las facultades previstas en la LIE, el Reglamento y demás Leyes Aplicables aplicarán las Sanciones que correspondan al Contratista, respetando en todos los casos los principios del debido proceso de acuerdo con los procedimientos establecidos en las Leyes Aplicables. Apartado 2. Penas Convencionales En caso de incumplimiento por el Contratista de sus obligaciones contractuales al amparo de este Contrato de Gestión y Operación, deberá pagar a la Contratante las Penas Convencionales que se señalan en la presente CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. Las Penas Convencionales que se indican en el Anexo 9 del Contrato. “Penas Convencionales”, son independientes de las Sanciones o Deducciones. La Contratante, para efectos de aplicar Penas Convencionales al Contratista aplicará el siguiente procedimiento:

a) Cualquier infracción que es solventada por el Contratista dentro del periodo de gracia establecido en el Anexo 9 del Contrato. “Penas Convencionales” no será objeto de Pena Convencional alguna.

b) Una vez conocida cualquier infracción al Contrato, con las salvedades que se indican en el segundo párrafo del presente Apartado 2. Penas Convencionales



Página 126 de 411

de la CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES, la Contratante notificará al Contratista la infracción de que se trate y el periodo de gracia para solventarla.

c) En caso de que el Contratista no solvente la infracción dentro del periodo de gracia establecido, la Contratante dará inicio al procedimiento de aplicación de Penas Convencionales previsto en este Apartado 2. Penas Convencionales de la CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES y notificará al Contratista, la infracción cometida, así como las constancias que la acrediten.

d) El Contratista dispondrá de un plazo de 10 (diez) Días para manifestar lo que a su derecho convenga.

e) Transcurrido el plazo de 10 (diez) Días referido en el literal d) inmediato anterior, la Contratante notificará al Contratista, si es que queda exonerado parcial o totalmente, o bien la Pena Convencional a que se ha hecho acreedor y le concederá un plazo de 5 (cinco) Días Hábiles, contados a partir de la fecha de notificación de la Pena Convencional incurrida, para que cubra al Fiduciario del Fideicomiso el monto de la Pena Convencional que le haya sido aplicada. De no hacerlo dentro de dicho plazo de 5 (cinco) Días Hábiles, notificará al Fiduciario para que proceda a ejecutar la Garantía de Cumplimiento Contrato por el monto de la Pena Convencional de que se trate mediante el requerimiento correspondiente a la institución bancaria emisora de la garantía.

f) Cuando el pago de la Pena Convencional se lleve a cabo mediante la ejecución de la Garantía de Cumplimiento Contrato, el Contratista deberá reponer el monto de la Garantía de Cumplimiento Contrato en la medida en que se hubiera ejecutado, para restituir el monto de dicha garantía al monto total original que corresponda a la etapa de que se trate de conformidad con lo previsto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. GARANTÍAS DEL CONTRATO.

g) Si el Contratista no está conforme con la Pena Convencional impuesta, podrá acudir al Procedimiento de Solución de Controversias, pero ello no impedirá que se proceda como se indica en el literal e) inmediato anterior.

h) La aplicación de Penas Convencionales por un monto equivalente a la cantidad señalada en el inciso j) del numeral 5.1 del Apartado 5 Causales de incumplimiento grave del Contratista, de la CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO, podrá dar lugar al inicio del procedimiento de Terminación Anticipada del Contrato.

i) La reincidencia del Contratista en la infracción de que se trate dará lugar a que el monto de la Pena Convencional se incremente en 25% (veinticinco por ciento) la primera vez; en cincuenta por ciento (50%) la segunda; y en 100% (cien por ciento) la tercera y subsecuentes ocasiones.

j) Para efectos de lo establecido en esta CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES, hay reincidencia cuando la misma falta se comete por el Contratista en un periodo de 24 (veinticuatro) meses.

k) Los pagos de las Penas Convencionales se realizarán en Pesos y de acuerdo con lo indicado en el Anexo 9 del Contrato. “Penas Convencionales”.

Apartado 3. Clasificación Las Deducciones no constituyen una Sanción, Pena Convencional o daño y perjuicio sino que significan el reconocimiento de que el Servicio no fue prestado con las características convenidas en el presente Contrato de Gestión y Operación.



Página 127 de 411

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA OCTAVA. INTEGRIDAD DEL CONTRATO Salvo que las Bases de Licitación o el presente Contrato de Gestión y Operación contengan disposiciones expresas en otro sentido, ambos documentos constituyen el acuerdo íntegro del mismo, reemplazando toda conversación, comunicación y acuerdo que las Partes hayan realizado de forma previa, y no existen otros acuerdos previos o actuales cuyo contenido se encuentre regulado por este Contrato de Gestión y Operación. CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA NOVENA. REVERSIÓN A la Fecha de Terminación del Contrato, la Línea de Transmisión incluyendo todos los Bienes Afectos al Contrato y sus accesiones revertirán al dominio del Estado, libres de todo gravamen y limitación de dominio, sin costo alguno para la Contratante, la que señalará la entidad pública receptora de los bienes. La Contratante podrá decidir que los Bienes Afectos al Contrato permanezcan afectos en el Fideicomiso o que le sean entregados, en cualquier caso, la Contratante tomará posesión de los Bienes Afectos al Contrato, exactamente a las 0:01 horas de la Fecha de Terminación del Contrato, sin necesidad de acto jurídico alguno. El Contratista deberá cumplir oportunamente los términos y condiciones que se indican en el Anexo 17 del Contrato. “Procedimiento de Reversión” el incumplimiento de lo previsto en dicho Anexo dará lugar a la ejecución de la Garantía de Cumplimiento del Contrato. CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA. COSTOS ADICIONALES Con las limitaciones establecidas en la CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. DISTRIBUCION DE RIESGOS, y exclusivamente en los casos previstos expresamente en el presente Contrato de Gestión y Operación, el Contratista podrá solicitar el ajuste al Pago Contractual Anual Constante o la prórroga del plazo de Vigencia del Contrato que tengan por objeto cubrir costos adicionales incurridos o compensar los efectos derivados de un Evento Eximente de Responsabilidad. Para efectos del párrafo inmediato anterior, el Contratista deberá presentar la solicitud correspondiente a la Contratante dentro de los treinta (30) Días Hábiles siguientes de que ocurra el supuesto de que se trate, acompañando los documentos acrediten el evento así como las pólizas de Seguro respectivas. La Contratante podrá solicitar al Contratista, documentos, análisis, estudios o informes adicionales y podrá llevar a cabo las investigaciones o análisis que estime necesarios. La Contratante evaluará la solicitud del Contratista y resolverá en los términos que permitan las Leyes Aplicables y el presente Contrato de Gestión y Operación, en un plazo no mayor de treinta (30) Días Hábiles contados a partir de que se hayan satisfecho los requerimientos de información de la Contratante. En caso de que la Contratante no emita su resolución en el plazo señalado, la petición del Contratista se considerará negada. La resolución de la Contratante solo implicará someter a la consideración de la CRE la propuesta de solución que corresponda. De haber discrepancias entre las Partes, serán resueltas de conformidad con el Procedimiento de Solución de Controversias de este Contrato de Gestión y Operación.



Página 128 de 411

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA. ANEXOS DEL CONTRATO DE GESTIÓN Y OPERACIÓN Anexo 1 del Contrato. “Definiciones y Acrónimos”. Anexo 2 del Contrato. “Acta Constitutiva del Contratista y poderes de las Partes”. Anexo 3 del Contrato. “Propuesta Técnica del Contratista”. Anexo 4 del Contrato. “Propuesta Económica del Contratista”. Anexo 5 del Contrato. “Trayectoria, Derecho de Vía”. Anexo 6 del Contrato. “Identificación de los Predios”. Anexo 7 del Contrato. “Requerimientos Técnicos Actividades Previas a la Prestación de los Servicios”. Anexo 8 del Contrato. “Mecanismo de Supervisión”. Anexo 9 del Contrato. “Penas Convencionales”. Anexo 10 del Contrato. “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión”. Anexo 11 del Contrato. “Pago por Terminación”. Anexo 12 del Contrato. “Lineamientos del Fideicomiso”. Anexo 13 del Contrato. “Modelo de Garantía de Cumplimiento de Contrato”. Anexo 14 del Contrato. “Requerimientos de Seguros”. Anexo 15 del Contrato. “Procedimiento de Revisión”. Anexo 16 del Contrato. “Procedimiento de Variación”. Anexo 17 del Contrato. “Procedimiento de Reversión”. Anexo 18 del Contrato. “Convenio de Cesión”. Anexo 19 del Contrato. “Mecanismo de Pago”. LEÍDAS LAS CLÁUSULAS POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR DUPLICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, EL DÍA [**] DE NOVIEMBRE DE 2018.28

POR LA CONTRATANTE POR EL CONTRATISTA ___________________________________ _____________________________

[**]

[**]

28

Incorporar fecha de Firma del Contrato






CONTRATO DE GESTIÓN Y

OPERACIÓN

ANEXO 1 Definiciones y Acrónimos



Página 130 de 411

Anexo del Contrato de Gestión y Operación

Anexo 1 Definiciones y Acrónimos

Los términos definidos utilizados en el Contrato de Gestión y Operación tendrán el significado que a los mismos se les atribuye en la Ley de la Industria Eléctrica, el Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica o en este Anexo 1 del Contrato. “Definiciones y Acrónimos”. Las palabras técnicas o científicas que no se encuentran definidas expresamente en los documentos antes mencionados tendrán el significado que les corresponde según la técnica o ciencia respectiva. Las demás palabras se entenderán en su sentido gramatical, según el uso general de las mismas. Las Definiciones y Acrónimos podrán ser usadas en singular o en plural:

1. Acreedor o Financista. La(s) persona(s) física(s) o moral(es) distinta(s) del Licitante y sus Filiales, salvo que se trate de una institución de crédito debidamente autorizada bajo las Leyes Aplicables, que otorguen Financiamiento al Contratista para cumplir sus obligaciones establecidas en el Contrato de Gestión y Operación o para sustituir parcial o totalmente dicho Financiamiento.

2. Actividades Previas al Inicio de Prestación de los Servicios o Etapa de Actividades Previas al Inicio de Prestación de los Servicios. Todas las actividades que debe realizar el Contratista para dar inicio a la Prestación de los Servicios, y que incluyen sin limitación la Ingeniería Básica, Proyecto Ejecutivo, adquisición de Derecho de Vía, Financiamiento, Construcción de Obras civiles y electromecánicas, Equipamiento y pruebas de la Línea de Transmisión desde la Fecha de Firma del Contrato y hasta la Fecha de Inicio de Prestación de los Servicios.

3. Actividades Previas al Inicio de Construcción. Las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones correspondientes previas a la Etapa de Construcción.

4. Anexo o Anexos. El conjunto de documentos y formatos que se adjuntan a las Bases de la Licitación y al Contrato de Gestión y Operación, y que forman parte integral de dichos documentos. Cualquier referencia a las Bases de la Licitación o al Contrato de Gestión y Operación incluye sus respectivos Anexos.

5. Año Calendario. El periodo comprendido entre el uno (1) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de cada año, ambas fechas inclusive.

6. Año Contractual. El periodo de trescientos sesenta y cinco (365) Días que empieza a contarse el día de la Fecha de Inicio de Vigencia.

7. Aseguradora. La persona moral autorizada para operar en México por las Autoridades Gubernamentales para expedir pólizas de seguro conforme a las disposiciones de la Ley de Seguros y Fianzas.

8. Autoridad Gubernamental. Cualquier órgano perteneciente a los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, ya sea en los ámbitos federal, estatal o municipal, incluyendo a la administración pública centralizada y paraestatal, organismos constitucionales



Página 131 de 411

autónomos, comisiones, órganos u organismos o cualquier otra entidad que ejerza facultades o funciones ejecutivas, legislativas, judiciales, fiscales, reguladoras, administrativas de o correspondientes al Gobierno de que se trate y que tenga jurisdicción o facultades sobre el asunto del que se ocupe.

9. Autorización o Autorizaciones. Cualquier aprobación permiso, licencia, concesión o autorización de una Autoridad Gubernamental que el Contratista requiere para el cumplimiento del objeto del Contrato de Gestión y Operación de conformidad con las Leyes Aplicables o el propio Contrato de Gestión y Operación.

10. Aviso de Terminación de Obra. El documento que debe emitir el Contratista, verificado por la Supervisión del Proyecto, mediante el cual notifica a la Contratante, bajo protesta de decir verdad, la culminación de las obras de que se trate, conforme al expediente técnico, los diseños, las especificaciones técnicas y demás términos y condiciones establecidos en el Contrato de Gestión y Operación y mediante el cual solicita a la Contratante la realización de la verificación que corresponda previa al inicio de la prestación de los Servicios en la Etapa de Prestación de los Servicios.

11. Banco o Institución de Crédito. Las instituciones de banca múltiple e instituciones de banca de desarrollo, autorizadas conforme a la Ley de Instituciones de Crédito, registradas ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuya lista puede ser consultada en: http://www.cnbv.gob.mx/Entidades-Autorizadas/Paginas/Banca-Multiple.aspx.

12. Banco Emisor. La institución bancaria o financiera emisora de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

13. Bases o Bases de la Licitación. Los documentos siguientes emitidos por la Secretaría, de conformidad con las Leyes Aplicables que son los únicos vinculantes en la Licitación: el documento identificado como Bases de Licitación, el Anexo 1 “Definiciones”, el Anexo 2 “Descripción del Proyecto”, el Anexo 3 “Proyecto de Contrato de Gestión y Operación”, el Anexo 4 “Formatos de la Licitación” y el Anexo 5 “Guia de Presentación de los Documentos de Licitación”, que tienen por objeto establecer los lineamientos, requisitos, procedimientos y formatos que deberán ser observados por los Participantes o Precalificados que participen en la Licitación; así como la addenda a los documentos señalados, que por escrito emite la Secretaría.

14. Bases del Mercado Eléctrico. El cuerpo normativo emitido por la Secretaría, publicado en el DOF el 8 de septiembre de 2015, integrado por disposiciones administrativas de carácter general que contienen los principios de diseño y operación del Mercado Eléctrico Mayorista, incluyendo las subastas a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, y aquellas disposiciones que las sustituyan o complementen.

15. Bienes Afectos al Contrato. El conjunto de bienes, muebles e inmuebles, que incluye terrenos, edificaciones, accesorios, licencias, software, Autorizaciones, servidumbres, obras, materiales, Equipos, Equipamiento, diseños, repuestos, herramientas, instalaciones, planos, estudios, bases de datos, manuales e información técnica, provistas o adquiridas por el Contratista para la adecuada Construcción y Operación de la Línea de Transmisión, bajo los términos del Contrato de Gestión y Operación.

http://www.cnbv.gob.mx/Entidades-Autorizadas/Paginas/Banca-Multiple.aspx



Página 132 de 411

16. Bitácora del Proyecto. El instrumento técnico que constituye el medio de comunicación

entre el Contratista, la Contratante y el Supervisor de Proyecto, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante (i) la Etapa Previa al Inicio de Construcción, (ii) la Etapa de Construcción y (iii) la Etapa de Prestación de los Servicios.

17. Calidad. Grado en el que las características y condiciones del Suministro Eléctrico cumplen con los requerimientos técnicos determinados por la CRE con el fin de asegurar el correcto desempeño e integridad de los equipos y dispositivos de los usuarios finales.

18. Cambio Discriminatorio en la Legislación. Cualquier cambio en las Leyes Aplicables que tenga un impacto negativo directo en: (i) la Línea de Transmisión exclusivamente y que no sea aplicable a otros proyectos similares; (ii) los contratos de gestión y operación; (iii) el Contratista y que no sea aplicable a otras personas; y, (iv) las personas que se encuentren cumpliendo contratos relacionados con las actividades de la prestación del Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica y que no sea aplicable a otras personas; en el entendido de que cualquier cambio en las Leyes Aplicables que también afecte a proyectos distintos a la Línea de Transmisión o a personas distintas al Contratista, no se considerará como un Cambio Discriminatorio en la Legislación por el sólo hecho de causar un efecto mayor en la Línea de Transmisión o en el Contratista, respecto de otros proyectos o de otros Transportistas o Contratistas.

19. Capital de Riesgo. La cantidad de dinero del Contratista, sus socios o accionistas, que se obligan a aportar a la Sociedad Mercantil de Propósito Específico, por conducto del Fideicomiso, para cubrir los conceptos que integran el Monto Total de la Inversión de acuerdo con lo señalado en el Anexo 3 del Contrato.“Propuesta Técnica del Contratista” y el Anexo 4 del Contrato. “Propuesta Económica del Contratista", o que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista bajo el Contrato de Gestión y Operación.

20. Capital Social. La cantidad de dinero mínima señalada en el Contrato de Gestión y Operación que el Contratista se obliga a aportar a la Sociedad Mercantil de Propósito Específico, por conducto del Fideicomiso conforme se señala en el propio Contrato de Gestión y Operación.

21. Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Cualquier evento, acto o circunstancia que: (i) imposibilite a la parte afectada el cumplimiento de sus obligaciones; (ii) esté fuera del control de la parte afectada; (iii) no sea producto de un incumplimiento o negligencia de la parte afectada; y, (iv) no puede ser evitado mediante la realización de actos al alcance de la parte afectada. Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la existencia de problemas económicos o financieros de alguna de las partes constituya un evento de Fuerza Mayor. En forma enunciativa y no limitativa se entenderán como Fuerza Mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de la parte afectada que se producen sin que haya falta o negligencia por parte de la misma y que no se pueden evitar o prevenir mediante la adopción de precauciones tomadas o de medidas razonables, tales como huelgas y disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), huracanes, lluvias en exceso de lo normal, inundaciones, terremotos, acciones u



Página 133 de 411

omisiones de autoridades gubernamentales federales, estatales o municipales, o cualquier otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de la parte afectada impidan el cumplimiento de sus obligaciones.

22. CENACE. El Centro Nacional de Control de Energía, organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado en la Secretaría, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución.

23. Certificados Mensuales de Avance de Obras. Documentos mensuales emitidos por el Supervisor del Proyecto donde conste el avance porcentual de todas las obras y equipamiento respecto al presupuesto total de la Línea de Transmisión presentado en la Propuesta Económica por el Contratista, en base al Programa de Construcción presentado en el Proyecto Ejecutivo y aprobado por la Contratante.

24. Certificados Mensuales de Avance de Otros Gastos de Inversión. Documentos mensuales emitidos por el Fiduciario del Fideicomiso, donde conste el avance porcentual de los gastos iniciales incurridos por el Contratista en la etapa de Actividades Previas a la Prestación de los Servicios, respecto al presupuesto total para este tipo de gastos indicado en la Propuesta Económica del Contratista.

25. Certificados Mensuales de Avance de Gastos Financieros. Documentos mensuales emitidos por el Fiduciario del Fideicomiso, a partir de la fecha de Cierre Financiero, donde conste el avance porcentual de los costos financieros pagados a los Acreedores en la etapa de Actividades Previas a la Prestación de los Servicios, respecto al presupuesto total para este tipo de gastos indicados en la Propuesta Económica del Contratista.

26. Cierre Financiero. La fecha en la que se hayan cumplido todas las condiciones establecidas en el Contrato de Gestión y Operación o los contratos de Financiamiento celebrados por el Contratista, y en la que los Acreedores se obliguen a desembolsar en favor del Contratista por conducto del Fideicomiso, los montos establecidos en cada uno de los contratos de Financiamiento de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Gestión y Operación.

27. Código de Red. Los criterios de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional emitidos por la CRE y publicados en el DOF el 8 de abril de 2016, y aquellas disposiciones que lo sustituyan o complementen.

28. Comité de Coordinación. El cuerpo colegiado encargado de coordinar las actividades que día a día requiere la eficiente realización de las Actividades Previas del Contratista, la prestación de los Servicios en la Etapa de Prestación de los Servicios y demás actividades relacionadas con el cumplimiento del objeto del Contrato de Gestión y Operación.

29. Confiabilidad. La habilidad del Sistema Eléctrico Nacional para satisfacer la demanda eléctrica de los Usuarios Finales bajo condiciones de suficiencia y Seguridad de Despacho, conforme a los criterios respectivos que emita la CRE.



Página 134 de 411

30. Consorcio. El grupo de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que aún

cuando no tiene personalidad jurídica, participa conjuntamente en la Licitación como Precalificado.

31. Contrato de Gestión y Operación o Contrato. Es el acuerdo de voluntades celebrado entre la Secretaría de Energía y el Contratista cuyo objeto es que este último lleve a cabo por cuenta de la Nación el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión y operación de la Línea de Transmisión para prestar el Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica, conforme se establece en las Bases de Licitación y las Leyes Aplicables.

32. Contratante. El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos por conducto de la Secretaría de Energía de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de la Industria Eléctrica, el Contrato de Gestión y Operación y las Leyes Aplicables.

33. Contratista o Sociedad Mercantil de Propósito Específico. La persona jurídica de nacionalidad mexicana constituida por el Licitante Ganador, con domicilio en México, que ha celebrado el Contrato de Gestión y Operación, cuyo propósito específico es cumplir con el objeto del mismo y que es responsable solidaria con la Secretaría, de la prestación del Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica en el ámbito del objeto de su participación conforme al artículo 30, fracción I de la Ley.

34. Construcción. La obligación del Contratista de realizar todas aquellas actividades necesarias para que la infraestructura necesaria que integra la Línea de Transmisión funcione, conforme se señala en el Contrato de Gestión y Operación, que incluye todas y cada una de las actividades, bienes, estudios, materiales, obras, Equipo y Equipamiento, ya sean explícitas o implícitas, necesarias para tal fin.

35. Continuidad. Es la satisfacción de la demanda eléctrica de los Usuarios Finales con una frecuencia y duración de interrupciones menores a lo establecido en los criterios respectivos que emita la CRE.

36. Convenio de Cesión. El convenio celebrado entre el Licitante Ganador y el Contratista, mediante el cual: (i) el Licitante Ganador cede al Contratista los derechos y obligaciones derivados de la adjudicación de la Licitación; (ii) los integrantes del Consorcio, aceptan incondicionalmente los términos y condiciones establecidos en el proyecto de Contrato de Gestión y Operación; y (iii) el Contratista hace suya la Propuesta presentada en la Licitación por el Licitante Ganador para cumplirla en los términos del Contrato de Gestión y Operación.

37. Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Transmisión. Es el instrumento que celebrará el Contratista con el CENACE para la Etapa de Prestación de los Servicios, que regirá la prestación y facturación del servicio público de Transmisión, estableciendo las acciones de coordinación necesarias entre el CENACE y el Contratista en el ámbito de su objeto de su participación, para la operación técnica y comercial de dicho servicio, bajo criterios de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad, economía y sustentabilidad del SEN, garantizando el acceso abierto efectivo y no indebidamente discriminatorio a la RNT.



Página 135 de 411

38. CRE o Comisión Reguladora de Energía. La dependencia de la Administración Pública

Federal centralizada, con carácter de Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética, como se establece en el párrafo octavo, del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotada de autonomía técnica, operativa y de gestión, que cuenta con personalidad jurídica propia y capacidad para disponer de los ingresos que deriven de las contribuciones y contraprestaciones establecidas por los servicios que preste conforme a sus atribuciones y facultades.

39. Cuarto de Datos. El sitio electrónico mediante el cual se hará del conocimiento de los Precalificados y Licitantes la información relativa a la Licitación, misma que será actualizada de tiempo en tiempo conforme la Secretaría lo decida, el cual operará de manera virtual, a través de una página de Internet, a la que tendrán acceso los Precalificados, mediante la clave de acceso que le sea asignada.

40. Cuenta de Reserva de Liquidez o Fondo de Reserva: Es la cuenta que constituye el Contratista en el Fideicomiso para garantizar el Pago Mensual por Servicios oportuno, de acuerdo al procedimiento indicado en el Apartado 7 de la CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA del Contrato de Gestión y Operación.

41. Deducciones. Es el porcentaje del Pago Mensual por Servicios que se resta a este pago cuando no se cumplen los Indicadores de Desempeño establecidos en el Anexo F del Anexo 10 del Contrato. “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión”, de acuerdo con los términos establecidos en el Anexo 19 del Contrato. “Mecanismo de Pagos”.

42. Derecho de Vía. La franja de terreno, necesaria para la instalación y operación de la Línea de Transmisión, que el Contratista obtendrá a su cargo en los términos establecidos en el Contrato de Gestión y Operación.

43. Día o Día Calendario. El periodo de 24 horas que comienza a las 0:00 horas y termina a las 24:00 horas, según la hora oficial de la Ciudad de México, México.

44. Día Hábil. Cualquier Día, excepto aquellos que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo determina como inhábiles.

45. Diario Oficial o DOF. El Diario Oficial de la Federación.

46. Documentación Operativa. El conjunto de documentos, información, oficios, correos electrónicos, notificaciones, manuales, programas relacionados con el Contrato de Gestión y Operación, y aquellos otros similares o análogos que conforme a las Leyes Aplicables o el Contrato de Gestión y Operación se requieren, cuya guarda y custodia corre a cargo del Contratista, para estar disponible en cualquier momento durante la Vigencia del Contrato de Gestión y Operación.

47. Emisión de Títulos. La operación financiera , consistente en la colocación de títulos entre el público inversionista a través de los medios elegidos por el Contratista, respaldados con parte o la totalidad de los flujos generados por la propia Línea de Transmisión, disponibles para cubrir el servicio de la deuda de dicha operación.



Página 136 de 411

48. Empresa Vinculada. Cualquier Filial del Contratista, del Licitante Ganador, de los

Acreedores o de terceros, según el caso de que se trate, descrito en el Contrato de Gestión y Operación y en las Leyes Aplicables.

49. Equipamiento. Todos y cada uno de los actos que realice el Contratista con la finalidad de proveer, instalar, probar y poner en operación el Equipo, en la infraestructura necesaria para la correcta operación de la Línea de Transmisión.

50. Equipo. Aquel dispositivo que realiza una función específica para la operación, utilizado como una parte de o en conexión con una instalación eléctrica incluyendo sin limitación todos aquellos que son necesarios para la prestación de los Servicios en los términos previstos en el Contrato de Gestión y Operación.

51. Especificaciones Técnicas. Es el conjunto de técnicas, procedimientos y buenas prácticas establecidas en las Leyes Aplicables o por resolución de la Autoridad Gubernamental aplicables en cualquier etapa o fase del Contrato de Gestión y Operación.

52. Estado. El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

53. Estudio de Riesgos. El estudio a que se refiere el Apartado 2 Estudio de Riesgos de la CLAUSULA TRIGESIMA:”SEGUROS” que realizará el Contratista de acuerdo con los términos establecidos en el Contrato de Gestión y Operación.

54. Estudios Técnicos. Todos aquellos estudios que debe realizar el Contratista previo al inicio de la construcción de la Línea de Transmisión, de acuerdo a la normativa y las Leyes Aplicables.

55. Etapa de Construcción. El periodo previsto para la Construcción de la Línea de Transmisión que comprende desde la Fecha de Inicio de Construcción hasta la Fecha de Inicio de Prestación de los Servicios.

56. Etapa de Prestación de los Servicios. El periodo que inicia en la Fecha de Inicio de Prestación de los Servicios y termina en la Fecha de Terminación del Contrato o la Fecha de Terminación Anticipada del Contrato, lo que ocurra primero.

57. Etapa Previa al Inicio de la Construcción. El periodo que comprende desde la Adjudicación del Contrato hasta la Fecha Programada de Inicio de Construcción de la Línea de Transmisión.

58. Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier evento, circunstancia o combinación de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Gestión y Operación, respecto de las cuales se invoca, después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Se entiende incluido dentro del concepto de Evento Eximente de Responsabilidad, cualquier evento de Caso



Página 137 de 411

Fortuito, Fuerza Mayor, Fuerza Mayor Predial, Fuerza Mayor Ambiental, Fuerza Mayor por Redes y Fuerza Mayor Gubernamental.

59. Fallas de Servicio. Es el evento en que el Contratista incumpla con algún Indicador de Desempeño definido para los servicios establecidos en el Anexo F del Anexo 10 del Contrato. “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión”.

60. Fecha de Firma del Contrato. Es el día en que las Partes firman el Contrato de Gestión y Operación previa verificación de las condiciones precedentes establecidas en el Contrato de Gestión y Operación y en las Bases de Licitación.

61. Fecha de Inicio de Construcción. La fecha en que tiene lugar el inicio de la Etapa de Construcción, en la cual el Contratista notificará al Representante Designado de la Contratante que: (i) dispone del Derecho de Vía necesario para la Construcción de la Línea de Transmisión; (ii) ha obtenido las Autorizaciones necesarias para la Construcción de la Línea de Transmisión; y (ii) dan inicio los trabajos de campo de la Construcción de la Línea de Transmisión, conforme al Programa de Construcción.

62. Fecha de Inicio de Vigencia. Es la Fecha de Firma del Contrato de Gestión y Operación.

63. Fecha de Terminación Anticipada del Contrato. El Día en que conlcuye la Vigencia del Contrato por cualquiera de las causas que se indican en la CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO, distintas a la Terminación del Contrato por cumplimiento en el plazo del Contrato de Gestión y Operación.

64. Fecha de Terminación del Contrato. El día en que se cumplen 30 años efectivos de Vigencia del Contrato o la fecha en que concluya la o las prórrogas al mismo otorgadas conforme a la Ley y el Contrato de Gestión y Operación.

65. Fecha Programada de Inicio de Construcción. La fecha señalada en el Programa de Construcción a partir de la cual el Contratista está obligado a iniciar la Construcción de la infraestructura necesaria que conforma la Línea de Transmisión y empezarán a correr los plazos para su terminación.

66. Fecha Programada de Inicio de Prestación de los Servicios. La fecha señalada en el Programa de Construcción a partir de la cual el Contratista está obligado a iniciar la prestación de los Servicios.

67. Fecha de Inicio de Prestación de los Servicios. La fecha efectiva a partir de la cual el Contratista da inicio a la prestación de los Servicios y se detona la obligación de pago del Pago Contractual Anual Constante por parte del CENACE.

68. Fideicomiso. El contrato de fideicomiso irrevocable de inversión, administración y fuente de pago constituido por el Contratista en calidad de fideicomitente, que tendrá como fin específico principal, desde la fecha de su constitución hasta su liquidación y extinción, el recibir y administrar los activos físicos y recursos económicos relacionados con el Contrato de Gestión y Operación.



Página 138 de 411

69. Fideicomitente. El Contratista.

70. Fiduciario. La institución de crédito autorizada para operar en México, en la que el

Fideicomitente constituye el Fideicomiso.

71. Filial. Cualquier persona moral o entidad, que directa o indirectamente, controle a la persona moral de que se trate, que esté bajo control de dicha persona moral o que se encuentre bajo control común de dicha persona moral o entidad, en la inteligencia de que: (i) se entiende por control la capacidad de dirigir o determinar la dirección de la administración o de las políticas de dicha persona moral o entidad, ya sea por medio de la propiedad de acciones u otros valores con derecho a voto o mediante cualquier otro medio; y, (ii) cualquier entidad que posea al menos el 50% (cincuenta por ciento) del capital accionario de otra entidad o que tenga derechos contractuales o corporativos que otorguen el mismo nivel de control sobre dicha otra entidad que el que tendría un accionista con al menos el 50% (cincuenta por ciento) de participación, será considerada como que controla dicha otra entidad.

72. Financiamiento. Los créditos, las coberturas de los mismos y los productos de éstos y en su caso los refinanciamientos de los créditos originales, que obtenga el Contratista a través de cualquier instrumento de deuda, exclusivamente para ser utilizados en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Gestión y Operación, con excepción de los créditos recibidos de proveedores en el curso ordinario de sus negocios por plazos menores a 1 (un) año.

73. Finiquito del Contrato. El documento donde se hacen constar los créditos a cargo de cada una de las partes, para determinar en su caso, el saldo que corresponda a alguna de ellas, a la Terminación del Contrato o la Terminación Anticipada del Contrato de Gestión y Operación.

74. Finiquito de la Construcción de la Línea de Transmisión. El documento en el que se hace constar el Monto Total de la Inversión efectivamente erogado por el Contratista, por conducto del Fideicomiso, en la Construcción y puesta en Operación de la Línea de Transmisión.

75. Garantía de Cumplimiento de Contrato. La garantía bancaria, irrevocable, que podrá constar en uno o varios documentos cuya oportunidad de presentación, monto, términos y condiciones se definen en el Contrato de Gestión y Operación, que tiene por objeto garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista establecidas en el Contrato de Gestión y Operación.

76. Gestión Social y Ambiental. Las obligaciones a cargo del Contratista relacionadas con el cumplimiento oportuno y eficaz de las Leyes Aplicables y el marco contractual aplicable a la materia ambiental y social relacionada con el desarrollo de la Línea de Transmisión, así como de la aplicación de las mejores prácticas que garanticen un adecuado desempeño ambiental y social del mismo, tal como se definen en el Contrato de Gestión y Operación.



Página 139 de 411

77. Indicadores de Gestión. Cualquier indicador de desempeño aplicable al modelo de Gestión que el Contratista debe diseñar para la prestación de los Servicios en la Etapa de Prestación de los Servicios y a las políticas necesarias para implementarlos.

78. Indicadores de Servicios. Cualquier indicador de desempeño específico aplicable a los Servicios en la Etapa de Prestación de los Servicios.

79. Información Confidencial. La información sujeta a reglas de confidencialidad o secrecía de conformidad con lo establecido en las Leyes Aplicables, las Bases de la Licitación o el Contrato de Gestión y Operación.

80. Información del Proyecto. El documento que se adjuntó a las Bases de Licitación como Anexo 2 de las mismas; así como la información puesta a disposición del Contratista en el Cuarto de Datos, durante la Licitación.

81. Ingeniería Básica. Subconjunto del expediente técnico que conforma el Proyecto Ejecutivo y que contiene todos los estudios necesarios para el diseño y operación del Sistema HVDC, como son los estudios geotécnicos, levantamientos topográficos, estudios medioambientales, estudios de resistividad, entre otros.

82. INPC. El Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en el Diario Oficial de la Federación o aquel otro índice que lo sustituya en el futuro.

83. Inspección de Trayectoria. Las visitas de supervisión del trazado de la Línea de Transmisión, que realizarán conjuntamente el Supervisor de Proyecto y el Representante Designado del Contratista, conforme se establece en el Contrato de Gestión y Operación con el objeto de verificar, prevenir y atender dificultades u obstáculos para la Construcción y los Requerimientos Aplicables a la Construcción de la Línea de Transmisión.

84. IVA. El Impuesto al Valor Agregado.

85. Ley. La Ley de la Industria Eléctrica.

86. Leyes Aplicables. Significa todas las leyes, tratados, reglamentos, decretos, acuerdos, normas, especificaciones, reglas, decisiones, órdenes, autorizaciones, jurisprudencias o directivas emitidas por cualquier Autoridad Gubernamental competente en la materia de que se trate y sus modificaciones, que se encuentre en vigor en los Estados Unidos Mexicanos.

87. Licitación Pública. El procedimiento establecido en las Bases de la Licitación que tiene por objeto regular: (i) la presentación de Propuestas por parte de los Precalificados; (ii) la selección de la mejor de las Propuestas; y, (iii) la Adjudicación del Contrato de Gestión y Operación, en los términos y condiciones establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica.

88. Licitante Ganador. El Licitante que como consecuencia del Fallo emitido por la Secretaría resultó adjudicatario del Contrato de Gestión y Operación en los términos de las Bases de Licitación.



Página 140 de 411

89. Línea de Transmisión. La infraestructura de transmisión eléctrica necesaria para la interconexión entre el Sistema Eléctrico Baja California (BC), con el Sistema Interconectado Nacional (SIN), en Corriente Directa de Alto Voltaje (HVDC) en un nivel de tensión de +/- 500 kV, cuya descripción general se presenta en la Descripción del Proyecto, que el Contratista deberá realizar en los términos establecidos en el Contrato de Gestión y Operación.

90. Manifestación de Impacto Ambiental. El estudio o estudios llevados a cabo por el Licitante Ganador o el Contratista, relacionados con la Línea de Transmisión, para la evaluación del impacto ambiental de la misma requerido(s) por las Leyes Aplicables y que son evaluados por la SEMARNAT, para el otorgamiento de la Autorización correspondiente en materia de impacto ambiental.

91. Mantenimiento. El conjunto de actividades necesarias para que un bien conserve sus funciones y propiedades y no se deteriore en el tiempo.

92. Manual de Calidad. El documento preparado por el Contratista que contiene las políticas, planes, programas, acciones, procedimientos y procesos para alcanzar y mantener las metas de calidad que debe observar el Contratista, sus Subcontratistas Afiliados, Subcontratistas, empleados y agentes, incluyendo las personas que en su nombre ejecuten cualquier actividad relacionada con la Construcción u Operación de la Línea de Transmisión, o la prestación de los Servicios en la Etapa de Prestación de los Servicios.

93. Manual de Organización. El documento que tiene por finalidad establecer el marco fundamental en que debe basarse el recurso humano para lograr cumplir con los requerimientos establecidos por la Contratante para la prestación de los Servicios en la Etapa de Prestación de los Servicios y que define las características principales del modelo organizacional elegido.

94. Manuales de Operación. Los documentos donde se sistematizan las metodologías específicas con que se ejecutarán las actividades del Contratista vinculadas con la provisión de los Servicios en la Etapa de Prestación de los Servicios.

95. Mercado Eléctrico Mayorista. El mercado operado por el CENACE en el que los Participantes del Mercado podrán realizar las transacciones señaladas en el artículo 96 de la Ley.

96. Mes Contractual. El periodo correspondiente al mes calendario de que se trate a partir de la Fecha de Inicio de Vigencia.

97. Modelo Financiero. La herramienta de gestión del Contrato de Gestión y Operación que utilizará el Contratista para proyectar los resultados financieros futuros durante la Vigencia del Contrato, el cual fue entregado por el Contratista en su propuesta Económica, conforme a lo establecido en las Bases de Licitación.

98. Monto Total de la Inversión. El costo relativo a la infraestructura necesaria, diseños, Autorizaciones, permisos, estudios y proyectos, seguros, cartas de crédito y fianzas durante la etapa de Construcción de la Línea de Transmisión, gastos de supervisión, otras inversiones e intereses y comisiones aprobadas por la Contratante, así como, en su caso,



Página 141 de 411

los costos de cobertura de los Financiamientos durante el periodo de Construcción señalados en la Propuesta Económica del Contratista, sin IVA, mismo que será establecido por las Partes en el Finiquito de la Construcción de la Línea de Transmisión conforme se señala en el Contrato de Gestión y Operación.

99. Nación. Los Estados Unidos Mexicanos.

100. NMX o Norma Mexicana. Ordenamiento que elabora un organismo nacional de normalización, o la Secretaría de Economía, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que prevé para un uso común y repetido reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado.

101. NOM o Norma Oficial Mexicana. La regulación técnica de observancia obligatoria expedida por cualquier Autoridad Gubernamental competente, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación.

102. Notificación de Servicio Deficiente. El aviso que la Contratante hará al Contratista por el incumplimiento de las obligaciones contractuales específicas en los términos del Contrato de Gestión y Operación, que en caso de acumular tres (3) notificaciones en el lapso de veinticuatro (24) meses, dará motivo para que de considerarlo pertinente, la Contratante proceda a declarar la Terminación del Contrato.

103. Obras. Los trabajos, actividades, estudios, suministros, instalaciones y cualquiera otro similar o análogo necesario para la Construcción y puesta en operación de la Línea de Transmisión conforme lo establecido en el Contrato de Gestión y Operación.

104. Operación. Conjunto coordinado de decisiones, instrucciones y acciones de control cuyo objetivo es proporcionar a los usuarios un suministro de energía eléctrica de Calidad, manteniendo la seguridad, Confiabilidad y Continuidad, maximizando el excedente económico total. También se define como la aplicación del conjunto de técnicas y procedimientos destinados al uso y funcionamiento adecuado de los elementos del sistema eléctrico.

105. Pago Contractual Anual Constante. El pago solicitado por el Licitante Gandor en su Propuesta Económica como contraprestación única que recibirá el Contratista por realizar por cuenta de la Nación el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión y operación de la Línea de Transmisión para prestar el Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica, conforme se establece en el Contrato de Gestión y Operación y las Leyes Aplicables.



Página 142 de 411

106. Pago Mensual por Servicios. Es el pago mensual por la prestación de los servicios a los que tiene derecho a recibir el Contratista en Pesos, de acuerdo a lo establecido en la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. “PAGOS AL CONTRATISTA”.

107. Pago Mensual Neto. Es el pago mensual efectivo por la prestación de los servicios que recibe el Contratista en Pesos, de acuerdo a lo establecido en la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. “PAGOS AL CONTRATISTA” y Anexo 19 del Contrato. “Mecanismo de Pagos”.

108. Pago por Terminación. El pago que el Contratista tiene derecho a recibir, en su caso, por la Terminación Anticipada del Contrato de Gestión y Operación, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 11 del Contrato. “Pago por Terminación”.

109. Parte. Según corresponda, la Secretaría de Energía en calidad de Contratante o el Contratista.

110. Partes. En conjunto la Contratante y el Contratista.

111. Participante del Mercado. La persona que celebra el contrato respectivo con el CENACE en modalidad de generador, comercializador, suministrador, comercializador no suministrador o Usuario Calificado.

112. Patrimonio del Fideicomiso. Todos los Bienes Afectos al Contrato, recursos económicos y demás derechos que conforme al Contrato de Gestión y Operación y el Fideicomiso deben ser incorporados al patrimonio del Fideicomiso.

113. Penas Convencionales. Las sanciones contractuales estipuladas en el Anexo 9 del Contrato. “Penas Convencionales”, aplicables al Contratista por el incumplimiento no subsanado de las estipulaciones del Contrato de Gestión y Operación, y que son distintas de las Deducciones, multas o Sanciones aplicables al Contratista por violaciones a los Indicadores de Gestión, los Indicadores de Servicios o las Leyes Aplicables.

114. Personal de la Contratante. Los servidores públicos de la Contratante que desempeñan alguna función o actividad en relación con el Contrato de Gestión y Operación.

115. Personal del Contratista. Los directivos, funcionarios, empleados, trabajadores, asesores o agentes del Contratista, de los Subcontratistas Afiliados y de los Subcontratistas que desempeñan alguna función o actividad en relación con el Contrato de Gestión y Operación.

116. Peso. Es la moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos.

117. Peso Constante. Es la moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos sin el efecto de la inflación del país, con el objeto de hacerla comparable en el tiempo.

118. Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial. Los criterios y estándares de carácter internacional que implican la autorregulación y transparencia de la propia empresa con la finalidad de que ésta monitoree y asegure el cumplimiento de la Ley, de los estándares éticos y normas internacionales, asumiendo responsabilidad activa por el



Página 143 de 411

impacto de sus actividades en el ambiente y en los consumidores, empleados, comunidades de influencia, sus propios accionistas y demás miembros de la colectividad, promoviendo de forma proactiva el interés común, incentivando el crecimiento y desarrollo comunitarios, y eliminando de forma voluntaria prácticas nocivas que afecten el interés público, cuyos lineamientos se apeguen a los Principios de Inversión Responsable desarrollados por la Organización de las Naciones Unidas o a los estándares ISO 26000 emitidos por la Organización Internacional de Estandarización, u otros similares, todo ello con el propósito de lograr un desarrollo sostenible.

119. Prácticas Prudentes de la Industria. Los estándares, prácticas, métodos y procedimientos de conformidad con las Leyes Aplicables y la costumbre, respecto al grado de capacidad, cuidado, diligencia, prudencia, pericia y responsabilidad que podría esperarse de un perito o persona con experiencia dedicada al mismo tipo de actividades bajo circunstancias similares.

120. Presupuesto de Construcción. Los importes en Pesos que corresponden al conjunto de actividades, sub-actividades, conceptos de trabajo y cantidades de obra, necesarias para cubrir todos los costos necesarios para llevar a cabo las actividades correspondientes a la Etapa Previa al Inicio de Construcción y la Etapa de Construcción.

121. PRODESEN 2017-2031. El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2017-2031, expedido por la Secretaría que contiene la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, y que reúne los elementos relevantes de los programas indicativos para la instalación y retiro de Centrales Eléctricas, así como los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión.

122. Procedimiento de Revisión. El procedimiento descrito en el Anexo 15 del Contrato. “Procedimiento de Revisión”.

123. Procedimiento de Solución de Controversias. Los procedimientos establecidos en la CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, mediante los cuales la Contratante y el Contratista dirimirán cualquier discrepancia, controversia, reclamación o demanda derivada o que pudiera surgir en la interpretación, aplicación o cumplimiento del Contrato de Gestión y Operación.

124. Procedimiento de Variación. El procedimiento descrito en el Anexo 16 del Contrato. “Procedimiento de Variación”.

125. Programa de Construcción. El cronograma de actividades propuesto por el Contratista en el Proyecto Ejecutivo de la Línea de Transmisión.

126. Programa de Inversión. El calendario de desembolsos que requiere la ejecución del Presupuesto de Construcción, que contiene todos los conceptos necesarios para la Construcción de la infraestructura necesaria de la Línea de Transmisión hasta el inicio de la prestación de los Servicios en la Etapa de Prestación de los Servicios conforme se establece en el Contrato de Gestión y Operación.

127. Programa de Renovación para la Reversión. El conjunto de conceptos y actividades calendarizados relativos a la ejecución de los Trabajos de Renovación para la Reversión,



Página 144 de 411

de acuerdo con los Requerimientos Aplicables a la Reversión contenidos en el Anexo 17 del Contrato. “Procedimiento de Reversión”.

128. Propuesta. La oferta presentada por el Licitante Ganador en la etapa de Licitación, conformada por una Propuesta Técnica y una Propuesta económica, mismas que se adjuntan como Anexo 3 del Contrato. “Propuesta Técnica” y como Anexo 4 del Contrato. “Propuesta Económica”.

129. Propuesta Económica. El documento adjunto como Anexo 4 del Contrato. “Propuesta Económica”.

130. Propuesta Técnica. El documento adjunto como Anexo 3 del Contrato. “Propuesta Técnica”.

131. Proyecto Ejecutivo. El documento que contiene los diseños, planos, estudios, programas, estudios y demás información necesaria y suficiente para permitir al Contratista la ejecución y supervisión de la Construcción de la infraestructura necesaria de la Línea de Transmisión conforme se establece en el Contrato de Gestión y Operación.

132. Redes. Las infraestructuras para el transporte y suministro de servicios públicos, telecomunicaciones, hidrocarburos y, en general, de cualquier fluido o cable, que conforman la infraestructura necesaria para que funcione la Línea de Transmisión, hasta el punto de conexión o medición excluyendo de manera expresa las conexiones internas en la infraestructura necesaria.

133. Red Nacional de Transmisión o RNT. Es el sistema integrado por el conjunto de las

Redes Eléctricas que se utilizan para transportar energía eléctrica a las Redes Generales de Distribución y al público en general, así como las interconexiones a los sistemas eléctricos extranjeros que determine la Secretaría. Son aquellas instalaciones necesarias para trasmitir la energía eléctrica en niveles de tensión iguales o superiores a 69 kV, o que tengan por objeto elevar el nivel de tensión por niveles iguales o superiores a 69 kV; salvo aquellas que, por motivos operativos, la Secretaría o el CENACE consideren integradas a las Redes Generales de Distribución.

134. Reglamento. El Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica.

135. Reglas del Mercado. Conjuntamente, las Bases del Mercado Eléctrico y las Disposiciones Operativas del Mercado, que rigen al Mercado Eléctrico Mayorista.

136. Representante Común de los Acreedores. La persona física designada por la mayoría de los Acreedores, autorizada frente a la Contratante para efectos de recibir notificaciones en los términos del Contrato de Gestión y Operación y las Leyes Aplicables; y en caso de no haber sido acreditado por los Acreedores ante la Contratante, será el Representante Designado de la Contratista.

137. Representante Designado de la Contratante. La persona física designada por la Contratante autorizada para gestionar los derechos y obligaciones de la Contratante frente al Contratista, en los términos del Contrato de Gestión y Operación y las Leyes Aplicables.



Página 145 de 411

138. Representante Designado del Contratista. La persona física designada por el

Contratista autorizada para gestionar los derechos y obligaciones del Contratista frente a la Contratante, en los términos del Contrato de Gestión y Operación y las Leyes Aplicables.

139. Reporte Mensual de Desempeño y Pago. El reporte que deberá entregar el Contratista a la Contratante conforme a lo previsto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. “PAGOS AL CONTRATISTA” del Contrato de Gestión y Operación.

140. Reversión. El procedimiento descrito en el Anexo 17 del Contrato. “Procedimiento de Reversión”.

141. Sanciones. Las penalizaciones aplicadas por las Autoridades Gubernamentales por violaciones a las Leyes Aplicables, que son distintas de las Deducciones y las Penas Convencionales reguladas en el Contrato de Gestión y Operación.

142. Secretaría. La Secretaría de Energía.

143. Seguros. Las pólizas de cobertura de riesgos que el Contratista está obligado a obtener y mantener en pleno vigor y efecto para cubrir todos los riesgos asegurables en los términos y condiciones establecidos en las Leyes Aplicables y el Contrato de Gestión y Operación.

144. Servicios. Todas las actividades necesarias para que el Contratista lleve a cabo por cuenta de la Nación el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión y operación de la Línea de Transmisión para prestar el Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica, conforme se establece en el propio Contrato de Gestión y Operación y las Leyes Aplicables, de acuerdo con la Etapa Previa al Inicio de la Construcción, la Etapa de Construcción y la Etapa de Prestación de los Servicios.

145. Servicio Público de Transmisión. Las actividades necesarias para llevar a cabo la transmisión de energía eléctrica en la Red Nacional de Transmisión. Se considera un servicio de transmisión todo aquel que se encuentre conectado a tensiones iguales o superiores a 69 kV.

146. Sistema de Gestión de la Calidad. El conjunto de lineamientos o principios racionalmente interrelacionados establecidos en el documento preparado por el Contratista, que contribuyen a conducir, operar, evaluar y controlar las actividades del Contratista, sus Subcontratistas Afiliados y Subcontratistas con eficacia y eficiencia en el logro de la calidad de la Construcción, Operación, Conservación, Mantenimiento, Reversión y la prestación de los Servicios en la Etapa de Prestación de los Servicios, apoyados en los manuales de gestión de calidad correspondientes.

147. Sistema Eléctrico Nacional o SEN. El sistema integrado por: (i) la Red Nacional de Transmisión; (ii) las Redes Generales de Distribución; (iii) las Centrales Eléctricas que entregan energía eléctrica a la Red Nacional de Transmisión o a las Redes Generales de Distribución; (iv) Los equipos e instalaciones del CENACE utilizados para llevar a cabo el



Página 146 de 411

Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, y (v) los demás elementos que determine la Secretaría.

148. Sistema Interconectado Nacional o SIN: Sistema interconectado principal del país, que abastece electricidad desde Puerto Peñasco hasta Cozumel.

149. Subcontratistas. Las personas morales que el Contratista contrate, con objeto de llevar a cabo parte de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato de Gestión y Operación, quienes no tendrán relación jurídica alguna con la Contratante.

150. Subcontrato. Cualquier acuerdo de voluntades celebrado entre el Contratista y los Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas, con objeto de cumplir obligaciones a cargo de aquél bajo el Contrato de Gestión y Operación.

151. Supervisión. El conjunto de actividades encaminadas a constatar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista establecidas en el Contrato de Gestión y Operación, realizadas por el Supervisor de Proyecto.

152. Supervisor de Proyecto. La persona o personas asignadas por la Contratante y contratada(s) por el Fideicomiso, con cargo a su patrimonio, que supervisará(n) el cumplimiento de las obligaciones del Contratista durante la Vigencia del Contrato, conforme a lo establecido en el Fideicomiso y el Contrato de Gestión y Operación.

153. Transmisión. Actividad que tiene por objeto conducir energía eléctrica desde las Centrales Eléctricas a través de líneas, subestaciones, elementos de transformación, requiriendo de equipos y actividades implícitas asociadas como la operación física, mantenimiento, modernización del equipo, compensación, protección, conmutación, medición y monitoreo, entre otros, con el fin de entregar la energía eléctrica al Mercado Eléctrico Mayorista o a Usuarios Finales o a las Redes Generales de Distribución.

154. Transportista. Los organismos o empresas productivas del Estado, o sus empresas productivas subsidiarias, que presten el Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica.

155. Trayectoria. El trazado de la Línea de Transmisión cuyos planos de referencia se encuentran establecidos en la Propuesta Técnica del Licitante Ganador, incluyendo cualquier modificación o ajustes aprobados por la Contratante o las Autoridades Gubernamentales.

156. Terminación Anticipada del Contrato. La extinción del Contrato de Gestión y Operación por causas distintas al vencimiento del plazo de Vigencia del Contrato previsto en la CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA: “TERMINACIÓN DEL CONTRATO”.

157. Terminación del Contrato. La extinción del Contrato de Gestión y Operación por el vencimiento del plazo de Vigencia del Contrato previsto en la CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA: “TERMINACIÓN DEL CONTRATO”.

158. Valor del Proyecto. El Monto Total de Inversión consignado en el Finiquito de la Construcción de la Línea de Transmisión, sin IVA.



Página 147 de 411

159. Vigencia del Contrato. El periodo de tiempo que comienza en la Fecha de Inicio de

Vigencia y termina en la Fecha de Terminación del Contrato.







OPERACIÓN

ANEXO 2

Acta Constitutiva del Contratista y Poderes



Página 149 de 411

Anexo del Contrato de Gestión y Operación Anexo 2 Acta Constitutiva del Contratista

[Copia Certificada que será proporcionado por el Contratista donde conste: (i) El Acta Constitutiva de la Sociedad Mercantil de Propósito Específico; y, (ii) El testimonio que acredita la personalidad jurídica del representante legal del Contratista que celebra el Contrato de Gestión y Operación]







OPERACIÓN

ANEXO 3 Propuesta Técnica del Contratista



Página 151 de 411

Anexo del Contrato de Gestión y Operación Anexo 3 Propuesta Técnica del Contratista

[Se integrará la Propuesta Técnica del Licitante Ganador]







OPERACIÓN

ANEXO 4 Propuesta Económica del Contratista



Página 153 de 411

Anexo del Contrato de Gestión y Operación Anexo 4 Propuesta Económica del Contratista

[Se integrará la Propuesta Económica del Licitante Ganador]







OPERACIÓN

ANEXO 5 Trayectoria y Derecho de Vía



Página 155 de 411

Anexo del Contrato de Gestión y Operación Anexo 5 Trayectoria y Derecho de Vía

I. Trayectoria.

a. Se incorporará la Trayectoria propuesta en la Propuesta Técnica del

Licitante Ganador. b. Al término de la Etapa de Construcción se incorporará la Trayectoria

final de la Línea de Transmisión “Como se construyó”

II. Derecho de Vía.

a. Se incorporarán los planos georefenciados del Derecho de Vía que conforma la Trayectoria propuesta en la Propuesta Técnica del Licitante Ganador.

Al término de la Etapa de Construcción se incorporarán los planos georeferenciados de la Trayectoria final de la Línea de Transmisión “Como se construyó”







OPERACIÓN

ANEXO 6 Identificación de Predios



Página 157 de 411

Anexo del Contrato de Gestión y Operación Anexo 6 Identificación de los Predios

I. Identificación de Predios. Conforme avance la liberación de los predios y se

vayan adquiriendo los derechos necesarios para la Construcción y Operación de la Línea de Transmisión se incorporará una ficha técnica de cada predio incorporado al patrimonio del Fideicomiso.







OPERACIÓN

ANEXO 7 Requerimientos Técnicos de las

Actividades Previas a la Prestación de los Servicios



Página 159 de 411

Anexo del Contrato de Gestión y Operación Anexo 7 Requerimientos Técnicos de las Actividades Previas a la Prestación de los

Servicios ÍNDICE 1.Objetivo del Anexo ...................................................................................................... 160 2.Definiciones ................................................................................................................ 160 2.1Enlace HVDC. ........................................................................................................... 160 2.2Conversión CA-CD. .................................................................................................. 160 2.3Estación convertidora HVDC-VSC CA-CD. ............................................................... 160 2.4Unidad convertidora HVDC-VSC CA-CD. ................................................................. 160 2.5Centro de control operativo de la estación convertidora. ........................................... 161 2.6Patio de CA. .............................................................................................................. 161 2.7Patio de CD. ............................................................................................................. 161 2.8Aterrizamiento de neutro de CD. ............................................................................... 161 3.Descripción General de la Linea de Transmisión ........................................................ 161 4.Consideraciones para la prestación de los servicios de la Linea de Transmisión ................................................................................................................... 164 5.Consideraciones de Diseño ........................................................................................ 165 6.Consideraciones para la incorporación del equipamiento en el Proyecto Ejecutivo de la Línea de Transmisión. .......................................................................... 165 6.1 Estaciones convertidoras ......................................................................................... 165 6.2 Subestaciones ......................................................................................................... 166 6.3 Líneas ...................................................................................................................... 167 6.4 Compensación Reactiva .......................................................................................... 168 7.Normativa Técnica para el Diseño, Construcción, Pruebas y Puesta en Servicio de Estaciones Convertidoras y Subestaciones de Transformación. ............................................................................................................. 169 8.Normativa Técnica para el Diseño, Construcción, Pruebas y Puesta en Servicio para la Línea de Corriente Directa ............................................................................................. 173



Página 160 de 411

Anexo del Contrato de Gestión y Operación Anexo 7 Requerimientos Técnicos de las Actividades Previas a la Prestación de los

Servicios 1. Objetivo del Anexo

Establecer las especificaciones técnicas generales y requerimientos mínimos para el enlace bipolar de transmisión de energía eléctrica en alta tensión de corriente directo basado en convertidores CA/CD tipo fuente de tensión (HVDC-VSC), entre la Subestación Seri de la Gerencia de Control Regional Noroeste y la Subestación Cucapah de la Gerencia de Control Regional Baja California.

2. Definiciones 2.1 Enlace HVDC

En un sistema de transmisión que realiza la transferencia de energía eléctrica entre dos nodos trifásicos de corriente alterna (CA), de manera asíncrona y controlada mediante equipamiento eléctrico/electrónico que efectúa la conversión de CA a corriente directa (CD) bidireccional, a través de una línea de transmisión en alta tensión de CD (HVDC). El enlace HVDC que se especifica incluye dos estaciones convertidoras CA-CD y una línea de transmisión HVDC bipolar.

2.2 Conversión CA-CD Proceso de transferir potencia activa entre un nodo trifásico de corriente alterna y un nodo bipolar de corriente directa. Actualmente hay dos modalidades genéricas de esta conversión: con encendido controlado y apagado natural (LCC, CCC) a base de puentes de tiristores, que es aplicada para capacidades de transmisión HVDC mayores a 2 GW y, la conversión tipo fuente de tensión (VSC) a base de IGBTs disponible comercialmente en varias alternativas tecnológicas(VSC-2L-NPC, VSC-3L-NPC, MMC-HB, MMC-FB, MMC hibrido,..). El enlace que se especifica se basa en la conversión tipo fuente de tensión (VSC) que permite la transferencia bidireccional de potencia activa en intervalo contínuo entre sus dos estaciones convertidoras CA-CD.

2.3 Estación convertidora HVDC-VSC CA-CD Es el equipamiento requerido para intercambiar potencia, entre un punto de conexión al sistema eléctrico de potencia en alta tensión CA, a un punto de un sistema eléctrico de potencia de alta tensión CD, mediante unidades convertidoras HVDC-VSC CA-CD, el equipo primario para la conexión a los sistemas de CA y CD, las instalaciones de servicios propios y auxiliares, así como su centro de control operativo.

2.4 Unidad convertidora HVDC-VSC CA-CD Equipamiento que incluye principalmente un arreglo de transformadores de conversión, un convertidor HVDC-VSC CA-CD y equipo primario asociado. En operación normal, la unidad convertidora tiene una terminal de alta tensión trifásica de CA, una terminal bipolar de alta tensión CD (polos positivo y negativo). Una de las terminales de CD puede tener operación a potencial cercano al de tierra y funcionar como neutro aterrizado.



Página 161 de 411

2.5 Centro de control operativo de la estación convertidora

Consiste de las instalaciones y el equipamiento de telecomunicaciones, control, protección, medición y registro necesarios en cada estación convertidora, usualmente con alto grado de redundancia, para la operación efectiva, flexible y confiable, local y remota, del enlace HVDC-VSC.

2.6 Patio de CA Parte de la estación convertidora que incluye el equipo primario necesario para la conexión (interruptores, apartarrayos, TCs, TPs, etc.) de las unidades convertidoras HVDC-VSC a la red de alta tensión CA asociada.

2.7 Patio de CD Parte de la estación convertidora que incluye el equipo primario necesario para la conexión (interruptores, apartarrayos, TCs, TPs, etc.) de las unidades convertidoras HVDC-VSC a la red, terminal o línea (aérea, subterránea, submarina) de alta tensión CD asociada.

2.8 Aterrizamiento de neutro de CD Parte de la estación convertidora con la función de conectar a tierra una terminal de las unidades convertidoras y, de requerirse temporalmente, servir de retorno de corriente de un enlace HVDC. El aterrizamiento consiste de una línea bipolar de media tensión CD y un electrodo de aterrizamiento con capacidad de corriente similar a la de un polo.

3. Descripción General de la Linea de Transmisión La Infraestructura de transmisión considera la interconexión del sistema eléctrico de Baja California con el Sistema Interconectado Nacional mediante un enlace en corriente directa entre las SE Cucapah en la zona Mexicali de la Gerencia de Control Regional Baja California y SE SERI en la zona Hermosillo de la Gerencia de Control Regional Norte, en el SIN. A continuación se presenta las ubicaciones de las SE de Cucapah y Seri.

SE Cucapah en el municipio de Mexicali en el estado de Baja California con ubicación en el punto 32°30'54.49"N, 115°26'42.47"O.

SE Seri en el municipio de Hermosillo en el estado de Sonora con ubicación en el punto 28°55'42.65"N, 110°56'56.45"O.

El proyecto considera una interconexión en corriente directa (Bipolo), doble circuito en ±500 kV, tres conductores por polo, calibre 1113 ACSR/AS, con una longitud aproximada de1,400 km-c. Se incluye la instalación de un retorno metálico de tierra, compuesto por un haz de dos conductores 1113 ACSR/AS (2180 amperes).



Página 162 de 411

El proyecto considera la construcción de dos estaciones convertidoras, con tecnología HVDC VSC adyacentes a las SE Cucapah y SE Seri respectivamente, con la siguiente descripción: Seri Estación Convertidora HVDC-VSC: Estación convertidora bipolar de 1,500 MW con tensión de transmisión en corriente directa de ± 500 kV, nivel de tensión en CA primaria de 400 kV y tensión secundaria conforme a diseño de fabricante. La estación considera todos los requerimientos de transformación, compensación reactiva y lo que se requiera para su óptima operación. Cucapah Estación Convertidora HVDC-VSC: Estación convertidora bipolar de 1,500 MW con tensión de transmisión en corriente directa de ± 500 kV, nivel de tensión en CA primaria de 400 kV y tensión secundaria conforme a diseño de fabricante. La estación considera todos los requerimientos de transformación, compensación reactiva y lo que se requiera para su óptima operación. Ambas estaciones convertidoras del enlace HVDC-VSC deben tener seleccionables para consignas de operación local o remota, las funciones de control automático del intercambio de potencia reactiva con la red y de control automático de la tensión en las barras de 400 kV CA, según lo permita su nivel de carga de potencia activa en el momento. Las funciones de controles automáticos de tensión CA y de potencia reactiva de intercambio del enlace HVDC-VSC con la(s) red(es) de CA, deben poderse ajustar o contar con las funciones necesarias, para que no interfieran con la operación normal de los compensadores estáticos de VAr (CEV) y reguladores de tensión de unidades generadoras conectadas o cercanas a las SE. La ubicación geográfica ilustrativa se muestra en la figura 1a y 1b; el circuito eléctrico ilustrativo de un enlace de este tipo se muestra en la figura 2.



Página 163 de 411

Figura 1a. Ubicación ilustrativa del enlace HVDC-VSC entre las SE Seri y Cucapah.

Figura 1b. Ubicación geográfica ilustrativa del enlace HVDC-VSC entre las SE Seri y

Cucapah.

A Nuevo Casas

Grandes II

Agua Prieta II

El Fresnal

La Caridad

Nacozari

La Caridad Fundición

La Caridad Generación

Buenavista del Cobre Switcheo

Sub. Cananea

Observatorio

Nogales Aeropuerto

Santa Ana

Industrial CaborcaSeis de

Abril

Puerto Libertad

Hermosillo Aeropuerto

Hermosillo Loma

Hermosillo IV

Hermosillo V

Hermosillo III

Cementos del Yaqui

Puerto Peñasco

La Herradura

El Novillo

CananeaSur

Esperanza

BtB ±150 MW

A Nogales(EUA)

1,000 MW ±500 kV CD/

400 kV CA

1,000 MW ±500 kV CD/

400 kV CA

2x375 MVA400/230 kV

900 MW

21 MVAr

Estados Unidos de América

Chapultepec

PIDSRY

II

III

Cerro Prieto

CSC

APD

CTY

TEK

VPA

STB

MXI

OZACRO

La Rosita

SIP

CCM

CNT

KCH NZIRIN

PKD

I

IV

GOR

MOE

CNZ

RZC HGO

A La

HerraduraXCO

WIS

A Temporada

Abierta La

Rumorosa

2x50 MVAr

2x375 MVA400/230 kV

1,000 MW ±500 kV CD/

400 kV CA

A Seri

Cucapah S i m b o l o g í a

Geotermoeléctrica

Eoloeléctrica

Hidroeléctrica

Generación Transmisión

Nivel de Tensión

400 kV

230 kV

161 kV

Ciclo CombinadoLínea de Transmisión

Subestación

Termoeléctrica Convencional

Turbogás

115 kV

Back-to-BackEstación Convertidora VSC

400 kV CD

Cucapah

2x375 MVA400/230 kV

Línea de

Corriente

Directa



Página 164 de 411

La configuración simplificada del enlace HVDC-VSC especificado, incluyendo sus puntos de acoplamiento a las redes de CA enlazadas, en la que se considera que cada estación convertidora se compone de dos unidades convertidoras (una para cada polo de CD –positivo y negativo-), es la siguiente:

Figura 2. Diagrama simplificado e ilustrativo del enlace HVDC-VSC entre las SE Seri

y Cucapah. 4. Consideraciones para la prestación de los servicios de la Linea de Transmisión

Para la prestación de los servicio de la Linea de Transmisión, el Contratista, deberá considerar:

(a) Actividades Previas a la Prestación de los Servicios: Desarrollo, gestión y adquisición del Derecho de Vía necesario para la construcción, mantenimiento y servidumbre de la Línea de Transmisión; Elaboración de todos los estudios necesarios para el diseño y operación del Sistema HVDC, estudios geotécnicos, levantamientos topográficos, estudios medioambientales, estudios de resistividad, desarrollo de la ingeniería asociada a los conceptos de diseño electromecánico y civil y equipamiento que conformarán el Proyecto Ejecutivo; Gestión de todos los permisos municipales, estatales y federales que se requieran, incluido los medioambientales, arqueológicos, permisos de cruce con todas las infraestructuras existentes, licencias de construcción y otros permisos; Construcción (suministro de equipos y materiales de instalación permanente, ejecución de las obras electromecánica y civil), realización de Pruebas de la Línea y su interconexión con la SE SERI y CUCAPAH, hasta el inicio de la Prestación de los Servicios.

(b) Prestación de los Servicios: Operar y mantener la Línea de Transmisión durante todo el periodo operativo del Contrato, con el objeto que tanto la línea así como sus sistemas de apoyo (Comunicación, monitoreo y medición) estén disponibles de acuerdo a lo establecido en el Anexo F del Anexo 10 del Contrato. “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión”.

SE

EM

PA

LM

E

CC

126 km, 2 cond. Fase 1113 MCM

ACSR

SE

ES

PE

RA

NZ

A55 km, 2 cond. Fase 1113ACSR

3x375 MVA

400/230/34.5 kV

Y-Y-D

SE SERI

SE

RU

MO

RO

SA

EÓ

LIC

O 85 km, 2 cond. Fase 1113 MCM ACSR

SE CUCAPAH

3 conductores por polo, 1113 ACSR/AS

Distancia 700 km

750 MW

Operación 0-100%

± 500 kV

± 500 kV

400 kV400 kV

2 conductores, 1113 ACSR/AS

Conductor de retorno metálico

Distancia 700 km

400 kV

400 kV

2 x 375 MVA

400/230/34.5 kV

Y-Y-D

Red asociada al proyecto de

interconexión de BCS-SIN

3 conductores por polo, 1113 ACSR/AS

Distancia 700 km

750 MW

Operación 0-100%

400 kV

D

D Filtros

CA

Reactor

CA

D Filtros

CA

Reactor

CA

Filtro

CD

Filtro

CD

Reactor

CD

Reactor

CD

Filtro

CD

Reactor

CD

Reactor

CD

Filtro

CD

Filtros

CA

Reactor

CA

D Filtros

CA

Reactor

CA



Página 165 de 411

5. Consideraciones de Diseño En el diseño de la Línea de Transmisión el Contratista deberá considerar a cabalidad los Elementos, Capacidades y Limites Operativos de la Línea de Trasmisión especificados en el Anexo D del Anexo 10 del Contrato. “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión”. De igual manera, el Contratista deberá considera el cabal cumplimiento de los requerimientos de las Funcionalidades e Indicadores de Desempeño que se especifican en el Anexo F del mencionado Anexo Nº 10 del Contrato de Gestión y Operación.

6. Consideraciones para la incorporación del equipamiento en el Proyecto Ejecutivo de la Línea de Transmisión El Contratista deberá elaborar el Proyecto Ejecutivo de la Línea de Transmisión de acuerdo a las consideraciones de diseño indicadas en el punto 5 anterior, verificándose que se cumplan las especificaciones, requisitos mínimos y normas establecidas en el Contrato, así como la normativa técnica especificada en el numeral 7 de este anexo, y en lo no especificado, siguiendo las buenas prácticas de la ingeniería, de general aceptación en la industria eléctrica y de la construcción. El Proyecto Ejecutivo deberá contener el detalle de las Actividades de Ingeniería Civil Ingeniería Electromecánica, Obra Civil y Obra Electromecánica para las Subestaciones Elevadoras, Obras de Enlace con las estaciones convertidoras, Estaciones Convertidoras, y Línea de Corriente Directa. Deberá contener además la información técnica del equipamiento de las subestaciones elevadora, obras de enlace, estaciones convertidoras y línea de corriente directa, separando la información de cada especialidad (por ejemplo: equipos eléctricos primarios, equipos de control supervisorio, equipos de comunicación, etc.) y de cada familia de equipos y materiales (por ejemplo: transformadores de potencia, interruptores, cuchillas desconectadoras, etc.). El Proyecto Ejecutivo deberá contener información técnica solicitada en forma ordenada y secuencial con base en el siguiente índice temático que se muestra solamente a manera de ejemplo y sin ser limitativo del alcance del proyecto:

6.1. Estaciones convertidoras

Equipo eléctrico primario a. Interruptores de potencia. b. Cuchillas desconectadoras. c. Transformadores Convertidores. d. Filtros de Corriente Alterna. e. Filtros de Corriente Directa. f. Bancos de Capacitores. g. Válvulas del Convertidor. h. Reactores de amortiguamiento. i. Transformadores de Instrumento:

i. Transformadores de corriente. ii. Transformadores de potencial.



Página 166 de 411

j. Aisladores y Boquillas. k. Apartarrayos. l. Equipos de Control, Protección, Medición y Registradores de Fallas. m. Equipos de Comunicaciones. n. Sistemas de Enfriamiento de las Válvulas. o. Electrodos para Retorno por Tierra / Sistema para Retorno Metálico. p. Equipo de Protección contra Incendio.

6.2. Subestaciones

Equipo eléctrico primario

a. Transformadores de potencia. b. Reactores de potencia (en derivación y de neutro). c. Interruptores de potencia. d. Cuchillas desconectadoras. e. Transformadores de instrumento:

i) Transformadores de corriente. ii) Transformadores de potencial inductivos. iii) Transformadores de potencial capacitivos.

f. Apartarrayos. g. Bancos de capacitores. h. Otros equipos (subestaciones blindadas en SF6, tableros metálicos en

media tensión (aislados en aire y en gas SF6), equipos híbridos, etc.).

Equipos de servicios propios a. Transformadores de servicios propios. b. Equipos de seccionamiento (cortacircuitos fusibles, cuchillas

desconectadoras, etc.) c. Apartarrayos. d. Tableros de CA y CD. e. Bancos de baterías y cargadores. f. Sistemas modulares de fuerza. g. Plantas de generación tipo diesel. h. Cables de potencia para media tensión y terminales.

Materiales

a. Sistemas de alumbrado (interior y exterior). b. Sistema de tierras (conductores, conectores, accesorios, etc.). c. Herrajes y conectores. d. Aisladores (cadenas, aisladores soporte, ensambles, etc.). e. Charolas.

Sistemas contra incendio



Página 167 de 411

a. Extintores (móviles y tipo carretilla). b. Sistemas activos.

Equipos de aire acondicionado

a. Unidades centrales. b. Unidades tipo ventana.

Equipos de protección y medición

a. relevadores. b. Medidores

Equipos de control supervisorio

a. Hardware. b. Software. c. Para Sistemas de SISCOPROMM y/o Control Local de Estación (SICLE):

i) Detalle de la arquitectura propuesta para el sistema. ii) Estudio justificación de la disponibilidad requerida para el sistema de

control supervisorio completo. iii) Lista de instalaciones operando comercialmente donde el

Concursante haya implementado un sistema completo de protección, control, medición y enlaces de comunicación, incluyendo el desarrollo de la aplicación del sistema.

iv) Módulos de control y adquisición de datos (MCAD). v) Lista de equipos, accesorios y herramientas especiales. vi) Cuestionarios técnicos.

Equipos de comunicación a. Sistemas de comunicación ópticos (nodos SDH, equipos terminales

ópticos). b. Sistemas OPLAT. c. Trampas de onda y unidades de acoplamiento. d. Equipos de tonos de audiofrecuencia para teleprotección. e. Cables de radiofrecuencia. f. Equipos de teleprotección digital. g. Sistemas de conmutación telefónica. h. Equipos transreceptores (radios VHF, UHF, troncalizados, etc.). i. Torres y sistemas radiantes. j. Sistemas de administración y gestión de equipos de telecomunicaciones. k. Equipos de medición y prueba.

6.3. Líneas Estructuras

a. Torres autosoportadas. b. Torres arriostradas. c. Postes troncocónicos. d. Postes para transición cable desnudo-cable de potencia. e. Postes de concreto, madera, tipo Morelos, etc.



Página 168 de 411

Conductores

a. Conductores desnudos.

i) Cables conductores ACSR. ii) Cables conductores ACSR/AS. iii) Cables conductores AAAC. iv) Cables conductores ACSS. v) Cables conductores de cobre.

b. Conductores aislados.

i) Cables conductores de potencia (tensión nominal ≥ 69 kV). ii) Cables conductores de potencia (tensión nominal ≤ 34.5 kV).

c. Cables de guarda. i) Cable de guarda de acero con AS. ii) Cable de guarda con fibras ópticas integradas.

Aislamientos a. Aisladores de vidrio, porcelana, sintéticos, etc. b. Crucetas aisladas.

Herrajes

a. Herrajes para cadenas de suspensión.

i) Para un conductor. ii) Para dos conductores. iii) Para tres conductores.

b. Herrajes para cadenas de tensión.

i) Para un conductor. ii) Para dos conductores. iii) Para tres conductores.

Accesorios

a. Amortiguadores. b. Separadores. c. Amortiguador-Separador. d. Sistema de tierras.

i) Antenas. ii) Contraantenas. iii) Pozos para tierras falsas.

e. Señalización terrestre y aérea.

6.4. Compensación Reactiva



Página 169 de 411

Equipo Eléctrico Primario

a. Banco de Capacitores. b. Cortacircuítos. c. Desconectadores. d. Apartarayos

7. Normativa Técnica para el Diseño, Construcción, Pruebas y Puesta en Servicio de Estaciones Convertidoras y Subestaciones de Transformación El Contratista deberá diseñar, construir, probar y poner en servicio las Estaciones Convertidoras y Subestaciones de Transformación de acuerdo a las especificaciones técnicas de CFE que se indica en el cuadro siguiente, y en lo no especificado, siguiendo las buenas prácticas de la ingeniería, de general aceptación en la industria eléctrica y de la construcción. El contratista deberá además considerar el documento: RELACION DE ESPECIFICACIONES OFICIALES DE CFE APLICABLES A PROYECTOS DE SUBESTACIONES DE LA CPTT.

Cuadro 1. Normativa Técnica Estaciones Convertidoras y Subestaciones de Transformación.

Item Especificación / Procedimiento

Diseño De Subestaciones De Transmisión Especificación CFE DCDSET01

Construcción de Subestaciones De Transmisión

Especificación CFE DCCSET01

Estudios Geotécnicos para Ingeniería de Detalle en Subestaciones Eléctricas

Especificación CPTT-DIC-EGD-1

Especificación para Levantamientos Topográficos de Subestaciones Eléctricas

Especificación CPTT-DSS-002/12

Especificación para Diseño de Plataformas y Caminos Interiores En Subestaciones Eléctricas

Especificación CFE CPTT DIC PCI - 01

Diseño de Cimentaciones para Subestaciones Eléctricas

Especificación CPTT-DIC-CIM-1

Caseta para Planta de Generación Tipo Diesel Especificación CFE CPTT-DIC-CGD-01

Tapas de Trincheras de Polímero Estratificado para Subestaciones Eléctricas

Especificación CPTT-TTP-1

Especificaciones Ambientales Generales para el Diseño, Construcción y Puesta en Servicio de Subestaciones Eléctricas

REV 03 ENERO/2016

Sistema de Distribución de Señales de Corriente, Control y Alarmas para la



Página 170 de 411


Sustitución de un Transformador o Autotransformador Monofásicos por la Fase de Reserva sin Desconexión – Conexión de Señales

Especificaciones técnicas para tableros de servicios propios de C.A.y C.C

Especificación CPTT SDLS-02/89

Gabinetes centralizadores para señales de corriente y potencial

septiembre 2012.

Relación de Documentos Técnicos que integran el Cableado Normalizado de Subestaciones

Rev Septiembre 2000

Pruebas preoperativas en Subestaciones de Transmisión y Distribución. Alcances del contratista

REV 0 SEPTIEMBRE DE 2005

Procedimiento para pruebas de resistencia de contactos

Procedimiento GGT-027 REV 2002

Procedimiento para Recepción y Puesta en Servicio de Transformadores de Potencia

Procedimiento GGT-A013-S

Procedimientos de Pruebas a Boquillas Procedimiento GGT-A023-S

Procedimiento de Prueba de Resistencia Óhmica a Equipo Primario

Procedimiento PT-SLA-09-19

Procedimiento para Pruebas de Resistencia de Aislamiento en Equipo Eléctrico “Megger”

Procedimiento SGP-A001-S

Procedimiento de Prueba de Sincronismo y tiempos de operación de Interruptores


Procedimiento para pruebas de Factor de Potencia de aislamiento en Equipo Eléctrico


Procedimiento para pruebas de Corriente de Excitación en Transformadores de Potencia “Doble”


Procedimiento para la determinación de Humedad Residual en aislamientos sólidos de Transformadores de Potencia


Procedimiento de pruebas de campo de Aceites Aislantes


Procedimiento de prueba de Relación de Transformación con el Equipo “Ttr”:


Procedimiento de pruebas Preoperativas para Recepción y Puesta en Servicio de los Esquemas de Protección, Medición, Control y Supervisión

Procedimiento P-PSS-PT-01

Procedimiento de pruebas Operativas para Recepción y Puesta en Servicio de los Esquemas de Protección, Medición, Control y Supervisión

Procedimiento P-PSS-PT-02

Procedimiento de pruebas Pre-Operativas y Operativas “SICLE”

P-IPS-CT-01



Página 171 de 411


Procedimiento de pruebas Pre-Operativas y Operativas “SIME”:

P-IPS-CT-02

Procedimiento de pruebas Preoperativas y Operativas del Sistema de Comunicación “OPLAT”

P-IPS-CM-10

Procedimiento de pruebas Preoperativas y Operativas del Sistema de Comunicaciones por Microondas y UHF

P-IPS-CM-11

Procedimiento de pruebas Preoperativas y Operativas del Sistema de Comunicación por Fibra Óptica

P-IPS-CM-12

Procedimiento de Pruebas Preoperativas y Operativas del Sistema de Teleprotección

P-IPS-CM-13

Procedimiento de Pruebas Preoperativas y Operativas del Sistema de Conmutación Telefónica

P-IPS-CM-14

Procedimiento de pruebas Preoperativas y Operativas del Sistema de Radio VHF y Troncalizado

P-IPS-CM-15

Procedimiento de pruebas Preoperativas y Operativas del Sistema de Administración y Gestión

P-IPS-CM-16

Requisitos de aseguramiento de Calidad para contratistas Proyectos Llave en Mano

Especificación CFE-L0000-40

Lineamientos para la elaboración del Sistema de Administración Ambiental aplicable a la etapa de construcción de líneas de transmisión y subestaciones Eléctricas

Revisión: 3 Agosto De 2012

Manual de Requerimientos de Seguridad e Higiene Industrial para Obras en Construcción

Rev Sep 2000

Lineamientos y Especificaciones Generales de Sistemas Integrales de Seguridad Física para Subestaciones

ESPECIFICACIÓN CPTT–SISF01

Letreros para identificación de Equipos Primarios en Subestaciones de Potencia

Especificación CPTT Die-01/07

Especificaciones para medición de resistividad del suelo para Subestaciones Eléctricas

Rev Ago 2013

Especificaciones Generales en materia de protección al patrimonio arqueológico, artístico e histórico, durante el diseño, construcción y puesta en servicio de Subestaciones Eléctricas

Rev Ene 2016

Características Generales para Tableros de Protección, Control y Medición

Complementa las características establecidas en la Especificación CFE V670062

Listado de sistemas de protección aprobados LSPA No. 84/2016

Guía para La elaboración de la Ingeniería para Sistemas de Automatización de Subestaciones

Revisión 05 Dic/2005



Página 172 de 411


Guía para elaboración de diagramas de arquitectura para sistemas de automatización de Subestaciones

revisión 4 diciembre de 2015

Guía para elaboración de diagramas lógicos para sistemas de automatización de subestaciones

parte 1, 2, 3-1-1 y 3-2-1

Guía para instalación de cable dieléctrico con fibra ópticas

Características generales de equipos y software para sistema integral de medición de energía

revisión 0 diciembre de 2011

Características generales aplicables a sistemas de automatización de subestaciones (SAS)

Norma IEC 61850: revisión 11 agosto de 2014

Acometidas de circuitos de distribución y arreglos de subestaciones de servicios propios para subestaciones de potencia

Almacenes para bienes muebles de subestaciones y líneas de transmisión

revisión: 1 septiembre 2016

SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN DE SUBESTACIONES

Parte 1 Introducción y Requerimientos Generales Parte 2-1 Requerimientos de los Componentes – Requerimientos Generales Parte 2-2 Requerimientos de los Componentes – Relevadores de Protección Parte 2-3-1 Requerimientos de los Componentes – Gateway – Requerimientos Generales Parte 2-3-2 Requerimientos de los Componentes – Gateway – Subestaciones de Transmisión Parte 2-3-3 Requerimientos de los Componentes – Gateway – Subestaciones de Distribución Parte 2-4 Requerimientos de los Componentes – Controladores de Bahía Parte 2-5 Requerimientos de los Componentes – Interfaz Hombre – Máquina Parte 2-6 Requerimientos de los Componentes – Módulos de Entradas y Salidas Parte 2-7 Requerimientos de los Componentes – Convertidores de



Página 173 de 411


Contacto a Fibra Óptica Parte 2-8 Requerimientos de los Componentes – Reloj Satelital Parte 2-9 Requerimientos de los Componentes – LAN Switch Parte 2-10 Requerimientos de los Componentes – Equipos para Seguridad de Redes Parte 2-11 Requerimientos de los Componentes – Equipos para Respaldo de Tensión de Alimentación Parte 3-1 Requerimientos de las Redes de Comunicación – Generales Parte 3-2 Requerimientos de las Redes de Comunicación – Redes para adquisición de Datos Parte 3-3 Requerimientos de las Redes de Comunicación – Redes para Protección de Sistemas Eléctricos Parte 4 Pruebas Parte 5-1 Aplicaciones Específicas – Subestaciones de Transmisión Parte 5-1-100 Aplicaciones Específicas – Subestaciones de Transmisión – Disparo de Interruptores mediante Cable de Control Parte 5-1-200 Aplicaciones Específicas – Subestaciones de Transmisión – Disparo de Interruptores mediante Módulos de Entradas y Salidas Parte 5-1-300 Aplicaciones Específicas – Subestaciones de Transmisión – Disparo de Interruptores mediante Convertidores de Contacto a Fibras Ópticas Parte 5-2 Aplicaciones Específicas – Subestaciones de Distribución Parte 6 Nomenclatura Normalizada para Dispositivos

8. Normativa Técnica para el Diseño, Construcción, Pruebas y Puesta en Servicio para

la Línea de Corriente Directa El Contratista deberá diseñar, construir, probar y poner en servicio la línea HVDC de acuerdo a la normativa aplicable de CFE que se indica en el cuadro siguiente, y en lo no



Página 174 de 411

especificado, siguiendo las buenas prácticas de la ingeniería, de general aceptación en la industria eléctrica y de la construcción:

Cuadro 2. Normativa Técnica Línea de Corriente Directa.


Diseño, construcción, pruebas y puesta en servicio de la línea HVDC

Especificación CPTT-DDLT01/16: “Diseño De Líneas De Transmisión Aéreas En Corriente Directa”

Aspectos Ambientales

“Especificaciones ambientales generales para el diseño, construcción y puesta en servicio de lineas de transmisión”

“Lineamientos para la elaboración del sistema de administración ambiental aplicable a la etapa de construcción de líneas de transmisión y subestaciones eléctricas”: Revisión: 3 Agosto De 2012

Levantamientos Topográficos

“Especificación para Levantamientos Topográficos de Líneas De Transmisión”. Especificación CPTT-DSS-001/05

También se puede utilizar la tecnología LiDAR (Light Detection and Ranging o Laser Im aging Detection and Ranging), de acuerdo a las “Especificaciones CFE Para Levantamientos Topográficos De Líneas De Transmisión con Tecnología LiDAR Aerotransportado”

Estudios de Geotecnia y Mecánica de Suelos

“Estudios Geotécnicos para estructuras de lineas de Transmisión”: Especificación CFE C0000-43

Mediciones de Resistividad Aparente del Terreno

“Redes De Puesta a Tierra Para Estructuras De Líneas De Transmisión Aéreas De 69 kV A 400 kV en Construcción”: Especificación CFE-00J00-52

Análisis y Diseño Estructural de las Cimentaciones

“Diseño de lineas de Transmisión aéreas en Corriente Directa”: Especificación CPTT DDLT-01/16, NOTA ACLARATORIA No. 04 “Estudios Geotécnicos, Análisis y Diseño de Cimentaciones para lineas de Transmisión”, y NOTA ACLARATORIA No. 01: ”Estudios Geotécnicos en la etapa preliminar para estructuras de lineas de Transmisión”, Cemento de acuerdo a la Norma NMX-C-414-ONNCCE

Red de Puesta a Tierra “Red de Puesta a Tierra para estructuras de líneas de Transmisión aéreas de 69 kV a 400 kV en construcción”: Especificación CFE 00J00-52



Página 175 de 411


Estructuras Especificación CPTT-DDLT01/16: “Diseño de líneas de Transmisión aéreas en Corriente Directa”

Cables conductores para polos "Cable de aluminio con cableado concéntrico y núcleo de alambres de Acero recubierto de aluminio soldado (ACSR/AS): CFE E1000-18”

Cables de Guarda “Alambre y cable de acero con recubrimiento de aluminio soldado (AAS)” : CFE A1000-01; y Especificación CFE E0000-22 “Cables de Guarda”.

Herrajes

“Herrajes y conjuntos de Herrajes para líneas de Transmisión aéreas con tensiones de 69 kV A 400 kV”: Especificación CFE 2C301-15

Norma internacional IEC 61284 “Overhead Lines- Requerimients and Test for Fittings”.

“Herrajes, conjuntos de Herrajes y accesorios para Cable de Guarda con Fibras Ópticas”: CFE E110021

Cable con fibra óptica integrada

“NMX-I-274-NYCE “Telecomunicaciones – Cables – Cables de Fibras Ópticas para uso exterior – especificaciones y metodos de Prueba”,

IEC 60794-1-2 “Optical Fibre Cables – Part. 1-2: Generic Specification – Cross Reference Table For Optical Cable Test Procedures, Edition 3.0, 2013-09”.

Aisladores

Norma Internacional IEC 61325 Ed. 1.0 b: 1995, “Insulators for Overhead Lines with a nominal Voltage above 1000 V - Ceramic or Glass Insulator Units for D.C. Systems - Definitions, Test Methods and acceptance Criteria.”

Amortiguadores para Polos y Cable de Guarda

Norma Internacional IEC 61897 Overhead Lines – Requirements and tests for Stockbridge type Aeolian Vibration Dampers.

Norma Internacional IEC 61854, “Overhead Lines - Requirements and test for Spacers”.

“Amortiguadores de Vibración para lineas de Transmisión aéreas con tensiones de operación de 69 kV Hasta 400 kV”: Especificación CFE 511B1-36.

Retorno Metálico de Tierra “Standard Specification for Concentric-Lay-

Stranded aluminum conductors, aluminum-



Página 176 de 411


clad steel reinforced”: Especifición ASTM B549

“Conductores - Cable de aluminio con cableado concéntrico y alma de acero (ACSR)- Especificaciones”. Norma NMX-J-058-ANCE-2007

"Cable de aluminio con cableado concéntrico y núcleo de alambres de acero recubierto de aluminio soldado (ACSR/AS)". Especificación CFE E1000-18:

Electrodo de Tierra

Norma Internacional ASTM B549 “Standard Specification for Concentric-Lay-Stranded aluminum conductors, aluminum-clad steel reinforced”,

“Conductores - Cable de Aluminio con cableado concéntrico y alma de acero (ACSR)- Especificaciones”. Norma NMX-J-058-ANCE-2007

Estructuras para Electrodo a Tierra “Torres para lineas Transmisión y de Subtransmisión”. Especificación CFE J1000-50

”Postes Metálicos para lineas de Transmisión y Subtransmisión”. Especificación CFE J6100-54

“Postes De Madera”. Especificación CFE J6200-01

“Postes De Concreto Reforzado Sección I”. Especificación CFE J6301-53

Varilla de Tierra para Electrodo de Tierra

"Electrodos para mejorar los Sistemas de puesta a Tierra de Resistencia de Malla Mayores a 10 Ω": Especificación CFE-56100-02 “Electrodos Para Tierra": Especificación CFE 56100-16

Alambre y cable de acero con recubrimiento de cobre soldado para electrodo de Tierra

"Alambre y cable de acero con recubrimiento de Cobre soldado (ACS) o Recubrimiento Electrolítico": Especificación CFE-E0000_33

Conexiones de soldadura exotérmica para electrodo de tierra

"Conexiones de soldadura exotérmica para sistemas de puesta a tierra de líneas, subestaciones Eléctricas y redes subterráneas de Distribución y Transmisión”: Especificación CFE- DY70026

Inspección Física Previa a la Energización

Especificación para construcción de líneas de Transmisión aéreas: CFE DCCLTA01

Pruebas previas a la Energización IEC PAS 61975 “Systems Test for High-

Voltage Direct Current (HVDC)



Página 177 de 411


Installations”

IEEE 1378 “Guide for the Comissioning High Voltage-Direct-Current (HVDC) Converter Stations and Associated Transmission Systems”, en sus últimas ediciones.







OPERACIÓN

ANEXO 8 Mecanismo de Supervisión



Página 179 de 411

Anexo del Contrato de Gestión y Operación Anexo 8 Mecanismo de Supervisión

CONTENIDO

1. Disposiciones generales ............................................................................................ 180 2. Alcance de la Supervisión en el periodo de las Actividades Previas a la Prestación de los Servicios .................................................................................................................. 180 2.1Objetivo .................................................................................................................... 180 2.2Funciones del Supervisor de Proyecto ...................................................................... 181 3.Alcances de la Supervisión en el periodo de Prestación de los Servicios ................... 186 3.1 Objetivo ................................................................................................................... 186 3.2 Funciones del Supervisor de Proyecto ..................................................................... 186 4.Otras consideraciones del Supervisor de Proyecto ..................................................... 187



Página 180 de 411

Anexo del Contrato de Gestión y Operación Anexo 8 Mecanismo de Supervisión

1. Disposiciones generales

La supervisión del Contrato de Gestión y Operación será realizada por un Supervisor del Proyecto asignado por la Contratante y contratado por el Fideicomiso, con cargo a su patrimonio, a través del proceso competitivo que proponga la Contratante. El objetivo de la supervisión será verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista durante la Vigencia del Contrato, conforme a lo establecido en el Fideicomiso y el Contrato de Gestión y Operación. La Supervisión se prestará en dos etapas, de acuerdo a lo siguiente:

(i) Durante la etapa de Actividades Previas a la Prestación de los Servicios; y

(ii) Durante la etapa de Prestación de los Servicios El instrumento jurídico mediante el cual se formalice la contratación del Supervisor de Proyecto por parte del Fideicomiso deberá señalar los plazos que estará obligado a observar o cumplir para desempeñar sus funciones, en particular, los que tendrá para emitir los certificados mencionados en el presente Anexo y en el Contrato.

2. Alcance de la Supervisión en el periodo de las Actividades Previas a la Prestación de los Servicios

2.1 Objetivo El objetivo de la Supervisión a cargo del Supervisor de Proyecto consistirá en la verificación de las obligaciones legales, contractuales o técnicas de la infraestructura, durante el desarrollo de las Actividades Previas a la Prestación de los Servicios de la Línea de Transmisión, consistente, entre otros aspectos en:

Revisión de la Ingeniería Básica

Revisión del Proyecto Ejecutivo y todos sus Estudios Técnicos

Verificación de las autorizaciones y permisos requeridos

Revisión de los Derechos de Vías necesarios para la Trayectoria de la línea de Transmisión

Constatación de los requisitos para el inicio de las obras

Supervisión de la construcción de la Línea de Transmisión

Supervisión del avance de obra y cumplimiento de hitos contractuales

Emisión de Certificados de avance de Obra

Supervisión del aseguramiento de la calidad de los materiales y Equipo.

Supervisión de las pruebas de funcionamiento de la Línea de Transmisión

Supervisión y seguimiento al cumplimiento de las condicionantes en materia ambiental y social.

Supervisión y seguimiento al cumplimiento de la seguridad e higiene durante el proceso de construcción de la Línea de Transmisión.

Actividades de cierre para la Fecha de Terminación de la construcción.



Página 181 de 411

2.2 Funciones del Supervisor de Proyecto El Supervisor de Proyecto deberá supervisar todas las actividades que deba realizar el Contratista para la ejecución de la Línea de Transmisión durante el periodo de Actividades Previas a la Prestación de los Servicios. Esta Supervisión comprenderá todo lo relacionado con la inspección, el control técnico y el control del cumplimiento de lo previsto en el Anexo Nº 7 “Requerimientos Técnicos Actividades Previas a la Prestación de los Servicios”, a fin de llevar a cabo las tareas correspondientes.

El Supervisor de Proyecto podrá solicitar datos y todo tipo de informes al Contratista y reportará a la Contratante. La Supervisión a cargo del Supervisor de Proyecto para este periodo, comprenderá, entre otras, las siguientes actividades:

2.2.1. Seguros El Supervisor de Proyecto revisará que el Contratista contrate por su cuenta y costo, en los plazos previstos en el Contrato, los Seguros sobre obras de Construcción (Construcción All Risk), de obra civil, en su caso de pérdida de utilidades esperadas, de responsabilidad civil, de transporte de materiales y otros bienes y todos aquellos seguros y requisitos señalados en la CLÁUSULA TRIGÉSIMA. SEGUROS y en el Anexo Nº14 “Requerimientos de Seguros”, del presente Contrato.

2.2.2. Permisos El Supervisor de Proyecto revisará que el Contratista cuente con los permisos, factibilidades, autorizaciones, aprobaciones, constancias, certificados, consentimientos, licencias, concesiones y demás instrumentos jurídicos necesarios por las instituciones correspondientes, adecuadas para la construcción de las obras de la Línea de Transmisión.

2.2.3. Derecho de Vía El Supervisor de Proyecto revisará que el Contratista realice todos los estudios y análisis en relación con el Derecho de Vía para la trayectoria de la Línea de Transmisión, incluyendo pero no limitándose al levantamiento topográfico, análisis de propiedad de los predios, peritaje, gestoría para la adquisición de los predios, entre otras actividades.

2.2.4. Ingeniería Básica El Supervisor de Proyecto revisará que el Contratista realice todos la ingeniería básica necesaria para el diseño de la Línea de Transmisión, incluyendo pero no limitándose al; levantamiento topográfico, estudio de mecánica de suelos, estudio hidrológico, estudio de resistividad, estudio de impacto ambiental, estudio de impacto social. En caso de que exista duda justificada sobre los resultados de estos estudios y análisis, previa anuencia de la Contratante, el Supervisor de Proyecto tendrá la facultad de requerir se elaboren nuevos estudios con cargo al Contratista.

2.2.5. Proyecto Ejecutivo El Supervisor de Proyecto:

i. Revisará el Proyecto Ejecutivo y cualquier cambio o modificación al mismo; en caso de que así lo considere necesario, solicitará que partes del Proyecto Ejecutivo sean



Página 182 de 411

consideradas como información sujeta a revisión para que las mismas sean completadas con el detalle suficiente y sometidas al Procedimiento de Revisión.

ii. Revisará los detalles de las ingenierías de obras civiles y electromecánicas, y del Equipo propuesto para asegurar que los mismos, así como todo lo incluido en el Proyecto Ejecutivo, cumplan con lo requerido en el Contrato y en particular en el Anexo Nº 7 “Requerimientos Técnicos Actividades Previas a la Prestación de los Servicios”, Propuesta Técnica, Leyes Aplicables y las Prácticas Prudentes de la Industria.

iii. Revisará detalles de las memorias de cálculo y descriptivas y cualquier otro elemento necesario para el correcta desarrollo del Proyecto Ejecutivo.

iv. Verificará que el Contratista realice los estudios y análisis en relación con el Proyecto Ejecutivo. En caso de que exista duda justificada sobre los resultados de estos estudios y análisis, previa anuencia de la Contratante, el Supervisor de Proyecto tendrá la facultad de requerir se elaboren nuevos estudios con cargo al Contratista.

v. Revisará todos los estudios y análisis realizados por el Contratista en relación con el Proyecto Ejecutivo, incluyendo pero no limitándose a los siguientes:

1. Ingeniería Básica 2. Ingenierías de obras civiles y electromecánicas 3. Ingeniería de Equipos 4. Ingeniería de sistemas de comunicaciones y monitoreo 5. Cualquier otro estudio o análisis que se encuentre previsto en la Propuesta

del Contratista y el Contrato, en particular en el Anexo Nº 7 “Requerimientos Técnicos Actividades Previas a la Prestación de los Servicios”

vi. Revisará y validará que existan los estudios preliminares y definitivos, memorias

descriptivas, memorias de cálculo, planos, especificaciones generales y particulares, procedimientos constructivos que establezcan los reglamentos y Leyes Aplicables.

2.2.6. Construcción El Supervisor de Proyecto:

i. Supervisará que el Contratista lleve a cabo ensayos y pruebas de laboratorio que se efectúen sobre materiales y Equipos. En caso de que exista duda justificada sobre los resultados de estos ensayos y pruebas, previa anuencia de la Contratante, el Supervisor de Proyecto tendrá la facultad de requerir se elaboren nuevos ensayos y pruebas con cargo al Contratista. El Supervisor de Proyecto podrá solicitar el remplazo o la reinstalación del material y/o componente si estos no cumplen con los parámetros adecuados y/o con las Leyes Aplicables.

ii. Supervisará que la profundidad de las excavaciones para cimentación de las torres y estaciones convertidoras corresponda a la establecida en el Proyecto Ejecutivo, el diseño estructural, las Leyes Aplicables y las Prácticas Prudentes de la Industria y realizada de acuerdo con el Programa de Construcción, y que sea consistente con el estudio de mecánica de suelos.

iii. Verificará que se cumpla con todas disposiciones en materia ambiental y social y las buenas prácticas ambientales.

iv. Solicitará al Contratista la entrega de documentación técnica adicional a la ya aprobada al momento de la suscripción del Contrato en caso de requerir aclaraciones.



Página 183 de 411

v. Supervisará la movilización y utilización de equipos mecánicos, la adquisición de materiales e insumos, la programación de tareas y todos los aspectos logísticos programados por el Contratista.

vi. Verificará que el Contratista cumpla con las medidas exigidas en el Anexo Nº 7 “Requerimientos Técnicos Actividades Previas a la Prestación de los Servicios” y su Programa de Construcción, de conformidad con las Leyes Vigentes, así como con los requerimientos de todas las Instituciones Gubernamentales involucradas en la aprobación del Proyecto.

vii. Revisará el Programa de Actividades Previas del Contratista y de ser necesario, convocará a las partes contratantes a efecto de que determinen la necesidad de modificarlo o bien, definir su aprobación. De acuerdo con el punto anterior realizará un riguroso control de las actividades mediante el uso de un programa PERT-CPM y/o diagrama de barras que permita monitorear detalladamente las actividades desde el inicio hasta la conclusión de la Etapa de Construcción del Contratista.

viii. Supervisará la calidad, el correcto traslado, almacenamiento y utilización de los materiales que se emplearán en el periodo de Construcción.

ix. Realizará un riguroso control de cimbrados y armaduras para garantizar que correspondan con el Proyecto Ejecutivo, el Programa de Construcción, el Contrato, y sus Anexos, las Leyes Aplicables y las Prácticas Prudentes de la Industria.

x. Supervisará el descimbrado en tiempo y forma y el curado de concreto en general. xi. Supervisará el manejo de todo tipo de cargas pesadas dentro del área de trabajo,

movimiento de Equipo, operación del mismo y modalidad en que se realizan todas las tareas inherentes al desarrollo de la infraestructura de transmisión.

xii. Avalará modificaciones al Proyecto Ejecutivo previa autorización de la Contratante, con apego a las Leyes Aplicables y de acuerdo con las especificaciones que se requieran, garantizando en todo momento la seguridad estructural de las obras civiles, electromecánicas y equipamiento.

xiii. Mantendrá actualizados los documentos del Proyecto, recopilando las adecuaciones y modificaciones debidamente autorizadas por la Contratante durante la ejecución del Proyecto.

xiv. Llevará un control propio del progreso real de las obras de la Línea de Transmisión a fin de comparar dicho progreso con el previsto en el Programa de Construcción y, en caso de retrasos, solicitará los reportes correspondientes.

xv. Los retrasos a que se refiere el punto anterior formarán parte de un informe mensual detallado que presentará el Supervisor de Proyecto al Contratista y a la Contratante.

xvi. Pondrá especial énfasis en el cumplimiento por parte de todo el personal directo e indirecto a cargo del Contratista involucrado en el desarrollo de la Línea de Transmisión, de las Leyes Aplicables en materia de seguridad industrial y prevención de riesgos laborales, así como de las acciones realizadas para prevenir riesgos y daños que se pueden producir a terceros durante el desarrollo de la infraestructura.

xvii. Llevará a cabo un control continuo de las actividades realizadas por el Contratista durante todos los turnos de trabajo y cuando la intensidad del desarrollo de la Línea de Transmisión lo requiera.

xviii. Informará a la Contratante acerca de los incumplimientos contractuales detectados en los que en su caso incurra el Contratista.

xix. Incluirá en los informes a presentar, el detalle de los avances físicos, económicos y administrativos, incluyendo los problemas presentados y las soluciones propuestas y adoptadas.



Página 184 de 411

xx. Instalará bajo su costo, su oficina de Supervisión para proporcionar los Servicios establecidos bajo el amparo del Contrato de Supervisión en el sitio del Proyecto, y acorde a las necesidades del Proyecto, tomando en consideración las tareas necesarias para realizar reuniones de trabajo, y los recursos que permitan un buen desempeño de los trabajos tanto de la propia Supervisión como funcionarios de la contratante o invitados que pudieren asistir.

xxi. Asistirá a las juntas de trabajo programadas por la Contratante con voz, pero sin voto y participará en el análisis y resolución de los problemas de carácter técnico que interfieran con el avance del Proyecto.

xxii. Tendrá a su cargo la custodia, llenado y firma de la Bitácora del Proyecto, debiendo entregar copia al Contratista. Además del registro y seguimiento de avance de obra en la Bitácora del Proyecto, la Supervisión deberá incluir las irregularidades detectadas en la aplicación de recursos financieros, en cuanto a diferencias del avance real de inversión respecto del avance programado, de acuerdo con el Programa de Construcción propuesto por el Contratista.

xxiii. Transmitirá al Contratista las instrucciones propias y las que reciba de la Contratante en forma adecuada y oportuna, en el entendido que dichas instrucciones no podrán modificar el Proyecto Ejecutivo ni las especificaciones contenidas en el Contrato de Gestión y Operación Prestación, salvo que se tenga el consentimiento expreso de la Contratante.

xxiv. El Supervisor de Proyecto, en conjunto con el Contratista, levantarán el acta de inicio de actividades previas. Este documento, así como las demás actas contempladas en el Contrato, será elaborado por el Contratista y revisado por el Supervisor de Proyecto y aprobado por la Contratante. El Supervisor de Proyecto cuidará que tanto el contenido de las actas como los datos y quienes intervienen en ellas, cumplan y sean consistentes con los objetivos y metas expresados en el Contrato y sus Anexos.

xxv. Deberá ajustarse a los programas de ejecución de las actividades del proyecto para supervisar las pruebas de calidad que realizará el Contratista y ejecutar las pruebas de laboratorio de control de calidad que a la Supervisión le corresponda, evitando interferir con el proceso constructivo.

xxvi. Verificará las Instalaciones y suministros para que éstas cumplan con las características y especificaciones ofertadas por el Contratista en su Propuesta y con las especificaciones establecidas en el Contrato.

xxvii. Verificará que en los montajes y ensambles de los equipos especiales, se cumplan con los instructivos del fabricante o del Contratista o bien con los protocolos que el Contratista haya elaborado para tal efecto.

xxviii. Elaborará y entregará mensualmente reportes fotográficos de los distintos frentes de obra, una descripción breve de los trabajos ejecutados en el periodo y un resumen de las estimaciones de obras.

xxix. Verificará los procesos constructivos propuestos por el Contratista, los avances de obra y la calidad de los trabajos, para lo cual contarán con una plantilla de personal, que sea suficiente para atender los frentes de trabajo que se estén ejecutando de acuerdo al Programa de Construcción del Proyecto Ejecutivo presentado por el Contratista y verificado por el Supervisor del proyecto.

xxx. Contará con una o más brigadas de topografía, según la necesidad que los frentes demanden, para verificar los niveles de desplante y alineamientos horizontales y verticales.

xxxi. Verificará y controlará que la construcción y el equipamiento cumplan en calidad, costo, tiempo y seguridad; llevándose a cabo conforme a lo pactado en este



Página 185 de 411

Contrato y sus respectivos Anexos, con apego al Proyecto Ejecutivo, las Leyes Aplicables y las Prácticas Prudentes de la Industria.

xxxii. Supervisará el cumplimiento de protocolos y pruebas de las instalaciones eléctricas, electromecánicas, de telecomunicaciones, de puesta a tierra, de ductos, tuberías, canalizaciones y toda otra instalación necesaria para el correcto funcionamiento de la Línea de Transmisión.

xxxiii. Supervisará la calidad de todos los trabajos referidos a las instalaciones eléctricas, como los de fuerza motriz, iluminación, señales débiles e instalaciones del sistema de cómputo.

xxxiv. En general supervisará los trabajos hasta la conclusión de las obras civiles, electromecánicas y equipamiento de la Línea de Transmisión.

2.2.7. Autorización de Avances de obra y Expedición de la Constancia de Avance de

Actividades Previas. El Contratista deberá presentar mensualmente las estimaciones de avance de obra al Supervisor de Proyecto, debidamente firmadas por el Representante Designado del Contratista, con el correspondiente análisis, cálculo e integración de dichas estimaciones, las notas de la Bitácora del Proyecto, fichas técnicas, reportes fotográficos y todo documento anexo que respalde la estimación y el avance de obra respectivo, conforme al formato de avance de obra que se solicita en el Apéndice A de este Anexo “Formato de avance de obra”. Con la información indicada en el párrafo anterior, y previo a su revisión, el Supervisor de Proyecto emitirá un Certificado Mensual de Avance de Obra. Para efectos de certificar el avance de obra, el Supervisor de Proyecto elaborará una relación clara de los gastos directos en que incurra el Contratista para la ejecución del Proyecto durante el periodo de Actividades Previas a la Prestación de los Servicios a fin de verificar y validar que los mismos sean razonables, estén debidamente comprobados y no excedan, para cada rubro, de los gastos correspondientes señalados en la Propuesta Económica del Contratista. Asimismo, verificará y, en su caso, validará los avances específicos logrados por el Contratista respecto de los hitos previstos en el Programa de Construcción. En caso de que el Supervisor de Proyecto no autorice los avances de obra y no expida el Certificado Mensual de Avance de Obra, se entenderá que las estimaciones de avance de obra no fueron autorizadas y/o que el Certificado Mensual de Avance de Obra no fue otorgado y se tendrá que continuar el procedimiento establecido en el Anexo Nº1 15 “Procedimiento de Revisión”, del presente Contrato, hasta su aprobación.

2.2.8. Equipos El Supervisor de Proyecto de considerarlo apropiado, podrá solicitar al Contratista la realización de las pruebas y ensayos de los Equipos, a cargo de una persona distinta a quien originalmente lo realizó, quien será determinada por la Supervisión, para efecto de verificar el cumplimiento de las Leyes Aplicables y los Requerimientos del Anexo Nº 7 “Requerimientos Técnicos Actividades Previas a la Prestación de los Servicios” El Supervisor de Proyecto supervisará los trabajos de montaje e instalación de las estaciones convertidoras así como del resto del equipamiento de la Línea de transmisión.



Página 186 de 411

Verificará las pruebas de la Línea de Transmisión y solicitará a la Contratante la realización de las inspecciones que considere necesarias para acreditar el cumplimiento del Contratista del Programa de Construcción y del Anexo Nº 7 “Requerimientos Técnicos Actividades Previas a la Prestación de los Servicios”. Solicitará al Contratista la presentación de certificaciones o constancias de pruebas de todas las instalaciones y Equipos, así como los instructivos de uso de cada Equipo. Una vez satisfecho con la conclusión de las pruebas de la Línea de Transmisión, el Supervisor de Proyecto emitirá la constancia de terminación de la fase de Actividades Previas a la Prestación de los Servicios, a fin de que se inicie la Prestación de los Servicios. El Supervisor de Proyecto elaborará de común acuerdo con el Contratista, al término de la ejecución de las obras, un documento de terminación el cual deberá contener una descripción general de los trabajos realizados y concluidos, fotografías, archivos electrónicos en discos compactos. En el documento de terminación de la construcción el Supervisor de Proyecto anotará las observaciones referentes a detalles pendientes, siempre que no afecten el funcionamiento de la Línea de Transmisión, así como el plazo para su corrección, lo cual una vez cumplido, dejará constancia de dicha corrección en una minuta de liberación de pendientes en la Bitácora del Proyecto. Finalmente verificará la entrega por parte del Contratista de los planos “As Built”, Manuales de Operación, instructivos de uso de los Equipos, Programa de Mantenimiento, garantías, etc.

3. Alcances de la Supervisión en el periodo de Prestación de los Servicios

3.1. Objetivo Esta Supervisión comprenderá todas las actividades y funciones que resulten necesarias para poder validar el nivel de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad, economía y sustentabilidad de la Línea de Transmisión y de desempeño en la prestación de los Servicios por parte del Contratista de conformidad con lo previsto en el Contrato a fin de contar con elementos objetivos para la correcta aplicación, en su caso, de las Deducciones en el monto de los pagos mensuales que deba requerir la Contratante al Contratista en atención al cumplimiento de los Índices de Desempeño establecidos en el Anexo F del Anexo Nº10 “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión”, y en el Anexo Nº19 “Mecanismo de Pagos”. Para llevar a cabo las tareas correspondientes, el Supervisor de Prestación de los Servicios podrá solicitar datos y todo tipo de informes al Contratista y contará con el apoyo de la Contratante para asegurar que pueda cumplir con sus funciones de Supervisor de Prestación de los Servicios.

3.2. Funciones del Supervisor de Proyecto El Supervisor de Proyecto en esta etapa realizará al menos las actividades siguientes:



Página 187 de 411

3.2.1. Calendario anual de mantenimiento preventivo Solicitará al Contratista la presentación del calendario anual de mantenimiento preventivo a fin de proceder a su revisión, luego de la cual producirá un informe con consideraciones y/u observaciones si las hubiera, para que el Contratista proceda a su ajuste y posterior presentación a la Contratante para su información.

3.2.2. Planes de actividades rutinarias De manera similar a lo establecido en el párrafo anterior, el Contratista deberá presentar los planes de actividades de rutina para los Servicios a prestar, conteniendo horarios, personal autorizado y detalle específico de procedimientos a realizar a fin de que el Supervisor de Proyecto emita sus consideraciones y/u observaciones previas a la presentación a la Contratante, para su información.

3.2.3. Reporte Mensual de Desempeño y Pagos Cuando así lo solicite la Contratante, de manera aleatoria y hasta 4 (cuatro) veces en cada año calendario, y mensualmente durante los primeros 24 (veinticuatro) meses a partir de la Fecha de Inicio de Prestación de los Servicios, deberá revisar y, en su caso, validar la información contenida en el Reporte Mensual de Desempeño y Pagos que sea presentado a la Contratante por el Contratista de acuerdo con el Contrato y con el Anexo Nº19 “Mecanismo de Pagos”, del presente Contrato. En general, asesorar a la Contratante en la revisión del Reporte Mensual de Desempeño y Pagos que presente el Contratista en términos del Contrato, e informar de este reporte al CENACE. Asistir al Representante Designado de la Contratante en las inspecciones y supervisiones que realice al sistema de calidad del Contratista y sus Subcontratistas (incluyendo planes de calidad y manuales y procedimientos de calidad).

3.2.4. Cumplimiento de Indicadores de Desempeño. Verificará el cumplimiento por parte del Contratista de los Indicadores de Desempeño a que hace referencia el Anexo F del Anexo Nº10 “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión”, y en el Anexo Nº19 “Mecanismo de Pagos”, para lo cual como mínimo verificará:

Que se lleven adelante las rutinas de mantenimiento preventivo fijadas en el correspondiente calendario anual informado por el Contratista.

Que se lleven adelante las rutinas de prestación de Servicios de acuerdo con los planes informados por el Contratista.

El registro de acciones reactivas y correctivas.

El registro de no conformidades.

4. Otras consideraciones del Supervisor de Proyecto El Supervisor de Proyecto será pagado, conforme se señala en la CLAÚSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. PAGOS DEL CONTRATISTA y deberá ser contratado por el Fideicomiso.

Formato de Certificado de Terminación de Obra CONTRATO DE GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISIÓN QUE CONECTA EL SISTEMA ELÉCTRICO BAJA CALIFORNIA (BC) CON EL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN,) EN CORRIENTE DIRECTA



Página 188 de 411

DE ALTO VOLTAJE (HVDC) EN UN NIVEL DE TENSIÓN DE +/- 500 KV, (el “Contrato”), celebrado con fecha [] de [] de 20[] entre la Secretaria de Energia, y [Contratista] De conformidad con lo mencionado en el Apartado 3 “Supervisión a cargo del Supervisor del Proyecto” de la CLÁUSULA VIGÉSIMA. AUTORREGULACIÓN, SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN del Contrato, el suscrito, en mi carácter de Supervisor de Proyecto, en este acto hago constar que con fecha [] de [] de 20[], y salvo por los pendientes contenidos en la lista de pendientes que se adjunta al presente certificado como Apéndice A, el Contratista, concluyó todas las instalaciones de la Línea de Transmisión. En virtud de lo anterior, por este medio, hago constar que las obras civiles, electromecánicas y el equipamiento se han realizado en cumplimiento con los requerimientos previstos en el Contrato y la Propuesta y con la Legislación vigente. Por lo tanto, para efectos del Contrato, la fecha antes mencionada se considerará como la Fecha de Terminación de Obra y Fecha de Inicio de Prestación de los Servicios. Nada de lo contenido en este Certificado de Terminación de Obra se deberá interpretar como una renuncia, modificación, reducción o ampliación de los derechos y obligaciones de la Secretaría o del Contratista, bajo los términos del Contrato.

Atentamente

__________________________________ [Nombre del Supervisor de Proyecto]

Apéndice A “Lista de Pendientes”



Página 189 de 411

Formato: "Certificado de Avance de Obras “ Hoja 1 de 2

CONTRATO DE GESTION Y OPERACIÓN:

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: PERIODO DE ACTIVIDADES PREVIA A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

SUPERVISOR DE PROYECTO:

No. DE CONTRATO: CONSECUTIVO: NÚMERO 1 (UNO)

UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

SECTOR:

IMPORTE DE ESTE CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS: MONTO ACUMULADO DE CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRAS: FECHA DE EMISIÓN:

El Supervisor de Proyecto, bajo protesta de decir verdad, hace constar que, después de llevar a cabo la debida verificación: (i) valida el avance específico de los hitos incluidos en el presente Certificado con base en la presencia permanente en la obra y en lo establecido en el Proyecto Ejecutivo, y (ii) valida que los importes de los gastos directos incurridos por el Contratista para la realización de los hitos contenidos en este Certificado son razonables conforme a precios de mercado, que están debidamente comprobados y que no exceden, para cada rubro, de los gastos correspondientes señalados en la Propuesta Económica del Contratista. Asimismo, manifiesta que se ha revisado dichos gastos de acuerdo a los mecanismos y procesos de la industria aplicables para ello y ha tenido a la vista la documentación y constancias que sustentan los mismos, señalando que coinciden plenamente con lo observado en las diversas inspecciones físicas realizadas a las obras. De igual manera, manifiesta que conoce las consecuencias legales que por la validación y constancia del contenido del presente Certificado le corresponden, así como su responsabilidad civil, penal, además de la responsabilidad de cualquier otra índole que le pudiera ser imputable por cualquier omisión, negligencia o falsedad en el contenido de este Certificado.

Supervisor de Proyecto

____________________________________________________



Página 190 de 411

Formato: “Programa de Avance de Obra" Hoja 2 de 2

CONTRATO DE GESTION Y OPERACIÓN:

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA (CAO)

CONTRATISTA: PERIODO DEL AVANCE DE OBRA:

SUPERVISOR DE PROYECTO: IMPORTE DEL CERTIFICADO:

No. DE CONTRATO: CONSECUTIVO: NÚMERO 1 (UNO)

UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

SECTOR:

NUM CLAVE

ACTIVIDAD

CONTRATO

ACUMULADO

ANTERIOR

AVANCE ESTE CAO

NUEVO ACUMULA

DO SALDO

TOTALES

FECHA DE EMISIÓN:

Supervisor de Proyecto

_________________________________________________________







OPERACIÓN

ANEXO 9 Penas Convencionales



Página 192 de 411


Anexo 9 Penas Convencionales La aplicación de Penas Convencionales por incumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista se sujetará al procedimiento siguiente:

a) Cualquier infracción que es solventada por el Contratista dentro del periodo de gracia establecido para la Pena Convencional de que se trate, de acuerdo con la tabla de penas convencionales de este Anexo 9 del Contrato. “Penas Convencionales”, no será objeto de Pena Convencional alguna.

b) Una vez conocida cualquier infracción al Contrato, con las salvedades que se indican en el primer párrafo del Apartado 2. Penas Convencionales, de la CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA OCTAVA. SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES, la Contratante notificará al Contratista la infracción de que se trate y el periodo de gracia para solventarla.

c) En caso de que el Contratista no solvente la infracción dentro del periodo de gracia establecido, la Contratante dará inicio al procedimiento de aplicación de Penas Convencionales previsto en la CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA OCTAVA. SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES y en este Anexo 9 del Contrato. “Penas Convencionales”, y notificará al Contratista, la infracción cometida, así como las constancias que la acrediten.

d) El Contratista dispondrá de un plazo de diez (10) Días para manifestar lo que a su derecho convenga.

e) Transcurrido el plazo de diez (10) Días referido en el literal d) inmediato anterior, la Contratante notificará al Contratista, si es que queda exonerado parcial o totalmente, o bien la Pena Convencional a que se ha hecho acreedor y le concederá un plazo de cinco (5) Días Hábiles, contados a partir de la fecha de notificación de la Pena Convencional incurrida, para que cubra al Fiduciario del Fideicomiso el monto de la Pena Convencional que le haya sido aplicada. De no hacerlo dentro de dicho plazo de cinco (5) Días Hábiles, notificará al Fiduciario para que proceda a ejecutar la Garantía de Cumplimiento Contrato por el monto de la Pena Convencional de que se trate mediante el requerimiento correspondiente a la institución bancaria emisora de la garantía.

f) Cuando el pago de la Pena Convencional se lleve a cabo mediante la ejecución de la Garantía de Cumplimiento Contrato, el Contratista deberá reponer el monto de la Garantía de Cumplimiento Contrato en la medida en que se hubiera ejecutado, para restituir el monto de dicha garantía al monto total original que corresponda a la etapa de que se trate de conformidad con lo previsto en el Contrato de Gestión y Operación.

g) Si el Contratista no está conforme con la Pena Convencional impuesta, podrá acudir al Procedimiento de Solución de Controversias previsto en el Contrato, pero ello no impedirá que se proceda como se indica en el literal e) inmediato anterior.

h) La aplicación de Penas Convencionales por un monto equivalente a la cantidad señalada en el inciso j) del numeral 5.1 del Apartado 5 Causales de incumplimiento grave del Contratista, de la CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN DEL



Página 193 de 411

CONTRATO, podrá dar lugar al inicio del procedimiento de Terminación Anticipada del Contrato.

i) La reincidencia del Contratista en la infracción de que se trate dará lugar a que el monto de la Pena Convencional se incremente en veinticinco por ciento (25%) la primera vez; en cincuenta por ciento (50%) la segunda; y en cien por ciento (100%) la tercera y subsecuentes ocasiones.

j) Para efectos de lo establecido en la CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA OCTAVA. SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES del Contrato, hay reincidencia cuando la misma falta se comete por el Contratista en un periodo de veinticuatro (24) meses.

k) Los pagos de las Penas Convencionales se realizarán en Pesos y de acuerdo con lo indicado en el presente Anexo 9 del Contrato. “Penas Convencionales” en la Tabla de Penas Convencionales que sigue.

Tabla de Penas Convencionales:

Aspectos Generales

Cláusula

Contrato

Montos en Pesos

Descripción Criterio de Aplicación

Periodo de gracia sin objeto de sanción

2 50,000 Por incumplir lo dispuesto en la Cláusula Segunda, Apartado 1,

primer párrafo del Contrato. (Objeto) Cada vez. 3 Días

2 300,000

Por incumplir lo dispuesto en la Cláusula Segunda, Apartado 2, Segundo Párrafo del Contrato.

(Objeto)

Cada vez. 5 Días

3 200,000

Por incumplir lo dispuesto en el Marco Jurídico y Regulatorio

dispuesto en el en Apartado 1 de esta Cláusula

Por cada disposición no

cumplida. 3 Días

5 200,000

Por incumplir lo dispuesto en la Cláusula Quinta, Plazo de Vigencia

del Contrato en lo referente a entrada en vigencia de las etapas

del Contrato

Cada vez que se incumpla la

entrada en vigor de la vigencia

1 Día

7 200,000 Por incumplir lo dispuesto en el

Apartado 1 Autorizaciones

Cada vez y autorización no

cumplida. 2 Días



Página 194 de 411

7 200,000

Por incumplir lo dispuesto en el Apartado 1 Autorizaciones séptimo

párrafo en lo referente a medidas de mitigación

Por cada medida de

mitigación no adoptada

1 Día

9 200,000

Por incumplir lo dispuesto en la Cláusula Novena Organización y

Recursos Humanos del Contratista y sus apartados

Por cada incumplimiento de acuerdo a lo

propuesto.

2 Días

10 200,000

Por incumplir lo dispuesto en el Apartado 1 referente a la

notificación del Representante Designado

Por cada día de atraso en la notificación.

1 Día

14 200,000 Por incumplir lo dispuesto en la

Cláusula Décima Cuarta Entrega de Información Apartado 1

Por cada día de atraso en la

entrega. 1 Día


Cláusula Décima Cuarta Entrega de Información Apartado 2


entrega. 1 Día

Aspectos Técnicos

Cláusula

Contrato

Montos en Pesos




Décimo Quinta, Obligaciones del Contratista Apartado 1

Cada vez por cada omisión.

1 Día

15 200,000

Por incumplir lo dispuesto en la Décimo Quinta, Obligaciones del Contratista Apartado 3 Comité de

Coordinación


conformación por

responsabilidad del Contratista.

1 Día


Décimo Quinta, Obligaciones del Contratista Apartado 5 inciso c, d, e)

Por no adquirir en tiempo y

forma 10 Días


Cláusula Decimo Sexta, Etapa de Construcción Apartado 2

Por cada obligación incumplida

2 Días


Cláusula Décimo Séptima, Etapa de Prestación de Servicios

Cada día de atraso en el

inicio del servicio

1 Día

17 200,000 Por incumplir lo dispuesto en los Apartados de la Cláusula Décimo

Séptima Cada vez. 1 Día



Página 195 de 411

18 200,000

Por incumplir lo dispuesto en la Décimo Octava en lo referente a

obligaciones generales en materia ambiental

Cada vez de incumplimiento del Contratista

a sus obligaciones

1 Día

19 200,000

Por incumplir lo dispuesto en la Cláusula Décimo Novena, Apartado

1 y 2 en lo referente Gestión de Calidad

Cada vez de incumplimiento del Contratista

a sus obligaciones

1 Día

20 200,000 Por incumplir lo dispuesto en la Cláusula Vigésima, Apartado 1

Autorregulación

Cada vez que no se

implemente el plan de

autorregulación

1 Día

20 200,000 Por incumplir lo dispuesto en la Cláusula Vigésima, Apartado 5

Supervisión a cargo del Contratista

Cada día que no se cuente

con la supervisión en

las etapas

1 Día


Cláusula Vigésima Tercera Apartado 1 Disposiciones Generales

Cada vez que se incumpla

1 Día

24 200,000

Por incumplir lo dispuesto en la Cláusula Vigésima Cuarta,

Inventario de Bienes Afectos Al Contrato

Cada vez que nos se cumpla con la cláusula

1 Día

Aspectos Económicos-Financieros

Cláusula

Contrato

Montos en Pesos



25 300,000

Por incumplir lo dispuesto en la Cláusula Vigésima Quinta Apartado

1 Obligaciones a Financiar el Proyecto

Cada día 1 Día

26 200,000

Por incumplir lo dispuesto en la Cláusula Vigésimo Sexta, Apartado 7 Fondo de Reserva para cobertura

de pago Contractual Anual Constante

Cada día de atraso en la

creación 1 Día

27 200,000

Por incumplir lo dispuesto en la Cláusula Vigésimo Séptima

Apartado 2 Pago por Honorarios al Supervisor del Proyecto

Cada vez que no sean

aportados los recursos del Supervisor

1 Día


Cláusula Vigésimo Novena Garantías del Contrato

Cada vez que no se cumpla

1 Día



Página 196 de 411


Cláusula Trigésima Seguros

Cada vez que no se cumpla el requerimiento

de aseguramiento

5 Días

Aspectos Legales

Cláusula

Contrato

Montos en

Pesos Descripción

Criterio de Aplicación

Periodo de gracia sin objeto

de sanción

33 200,000

Por incumplir lo dispuesto en la Cláusula Trigésima Tercera

Estatutos de la Sociedad Mercantil de Propósito Especifico

Por el evento de que no se

cumpla la vigencia del

Contrato en la Sociedad

10 días


Cláusula Trigésima Cuarta Capital Social

Cada Día de atraso.

1 Día


Cláusula Trigésimo Sexta Fideicomiso

Cada Día de atraso en la

formación del Fideicomiso

1 Día

43 200,000

Por incumplir lo dispuesto en la Cláusula Cuadragésima Tercera Apartado 1 Indemnizaciones (del

Contratista a la Contratante)

Cada vez que se incumpla

5 días hábiles

Los montos de los cuadros anteriores serán ajustados cada Año Calendario de acuerdo con la siguiente expresión:

𝑃𝐶𝑛 = 𝑃𝐶𝑏𝑎𝑠𝑒𝑥𝐼𝑁𝑃𝐶𝑛−1

𝐼𝑁𝑃𝐶𝑏𝑎𝑠𝑒

Donde: PCn : Pena Convencional en Pesos que rige para el Año Contractual n. PCbase : Pena Convencional establecida en los cuadros anteriores. n: Año calendario del Contrato. n=1 corresponde al Año Calendario que

comienza el 1º de enero del año de la Fecha de Firma del Contrato. INPCn: Es el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado para el mes de

noviembre del Año Calendario n, por el INEGI. INPCbase: Es el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado para el mes de

Presentación de Propuestas, por el INEGI.







OPERACIÓN

ANEXO 10 Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión



Página 198 de 411


Anexo 10 Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión

ÍNDICE ANTECEDENTES .......................................................................................................... 199 DECLARACIONES ........................................................................................................ 200 DEFINICIONES ............................................................................................................. 202 CLÁUSULAS ................................................................................................................. 203

Primera. Objeto del Convenio. ............................................................................ 203 Segunda. Vigencia. ............................................................................................. 203 Tercera. Terminación. ......................................................................................... 203 Cuarta. Modificación. ........................................................................................... 204 Quinta. De la Información Requerida................................................................... 204 Sexta. De los Derechos y Obligaciones de las Partes. ........................................ 204 Séptima. Confidencialidad de la información. ...................................................... 206 Octava. Programa de Mantenimiento. ................................................................. 206 Novena. Evaluación del cumplimiento del Programa de Mantenimiento de la Línea de Transmisión. ................................................................................................... 207 Décima. Procedimiento de Solución de Controversias. ....................................... 207 Décima primera. Caso fortuito o Fuerza mayor. .................................................. 207 Décima segunda. Obligación de notificar el Caso Fortuito o Fuerza Mayor. ........ 208 Décima tercera. Cesión de derechos................................................................... 209 Décima cuarta. Relación entre las Partes. ........................................................... 209 Décima quinta. Cambio de Ley y actualización de documentos. ......................... 210 Décima sexta. Domicilios convencionales. .......................................................... 210 Décima séptima. Garantías. ................................................................................ 210 Décima octava. Legislación aplicable. ................................................................. 210

ANEXOS ........................................................................................................................ 212 Anexo A. ............................................................................................................. 212 Anexo B. ............................................................................................................. 212 Anexo C. ............................................................................................................. 212 Anexo D. ............................................................................................................. 212 Anexo E. ............................................................................................................. 212 Anexo F. .............................................................................................................. 212



Página 199 de 411

Anexo del Contrato de Gestión y Operación Anexo 10 Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de

Transmisión

CONVENIO PARA LA OPERACIÓN TÉCNICA Y COMERCIAL DE LA LÍNEA TRANSMISIÓN EN LO SUCESIVO “EL CONVENIO”, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE: (i) EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA EN LO SUCESIVO "EL CENACE", REPRESENTADO POR [**] EN SU CARÁCTER DE [**]; y (ii) [**] (NOMBRE DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DE PROPOSITO ESPECÍFICO), EN LO SUCESIVO "EL CONTRATISTA", REPRESENTADO POR [**] EN SU CARÁCTER DE [**]; Y, CON LA COMPARECENCIA DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA EN REPRESENTACIÓN DE LA NACIÓN, EN LO SUCESIVO "LA SECRETARÍA" (EN ADELANTE LA COMPARECIENTE), REPRESENTADA POR EL LIC. PEDRO FRANCISCO GUERRA MORALES EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL Y POLÍTICA NUCLEAR. AL CENACE Y EL CONTRATISTA EN LO SUCESIVO "LAS PARTES". LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos señala en sus artículos 25, párrafo cuarto y 27, párrafo sexto que el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas; tratándose de la planeación y control del servicio público de transmisión la Nación llevará a cabo dichas actividades, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes.

2. El 31 de mayo de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, (PRODESEN 2017-2031), el cual incluye los elementos relevantes del Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión 2017-2031; en dicho PRODESEN se incorporó la Línea de Transmisión como un proyecto para ser desarrollado mediante la celebración de contratos con particulares, a través de procesos competitivos y transparentes.

3. La Ley de la Industria Eléctrica en su artículo 30 señala que el Estado a través de la Secretaría podrá formar asociaciones o celebrar contratos con particulares para que lleven a cabo por cuenta de la Nación, entre otros, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación, y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica.

4. El [**],29 la Secretaría publicó en el Diario Oficial de la Federación, la convocatoria para participar en la Licitación Público Internacional [**]30 para la adjudicación del Contrato de Gestión y Operación.

5. De conformidad con lo estipulado en las Bases de Licitación y en las disposiciones de la LIE y del Acuerdo por el que la CRE establece los criterios bajo los cuales se incorporarán

29 Incorporar fecha de publicación de la Convocatoria. 30 Indicar el número de la Licitación.



Página 200 de 411

en el ingreso requerido del Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica los costos relacionados a los contratos o asociaciones a que se refieren los artículos 30 y 31 de la Ley de la Industria Eléctrica contenido en el número A/009/2016, en virtud de que se cumplieron los requisitos legales, técnicos y económicos, con fecha [**],31 la Secretaría declaró Licitante Ganador de la Licitación Pública Internacional al Consorcio integrado por las empresas [**]; en virtud de que presentó la mejor propuesta y solicitó el menor Pago Contractual Anual Constante.

6. Con Fecha [**] la CRE emitió la Resolución [**] que autoriza al CENACE a incorporar en el Ingreso Requerido del Servicio Público de Transmisión el Pago Contractual Anual Constante a favor Del Contratista [**].

7. Con fecha [**] el Licitante Ganador como cedente y el Contratista como cesionario, celebraron el Convenio de Cesión de los derechos y obligaciones derivados de la Licitación Pública Internacional.

8. Con fecha [**] el Contratista celebró con la Secretaría en su calidad de Contratante, el Contrato de Gestión y Operación para que el Contratista lleve a cabo por cuenta de la Nación el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión y operación de la Línea de Transmisión para prestar el Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica, incluyendo el derecho exclusivo para suscribir el presente Convenio. En el Contrato de Gestión y Operación compareció el CENACE para los efectos que se describen en el presente Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión.

9. Los servicios contratados sirven de apoyo a la Secretaría para prestar el Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica, por lo que el Estado mantiene el control y la responsabilidad de proporcionar dicho servicio.

10. El Contratista estará obligado a cumplir con todos los compromisos adquiridos de conformidad con lo estipulado en las Bases de Licitación y en su Propuesta como Licitante Ganador.

11. Con fecha [**] el Contratista celebró en su calidad de fideicomitente el Contrato de Fideicomiso de Administración con el objeto de fideicomitir la totalidad de los flujos de recursos relacionados con la Línea de Transmisión, y los activos físicos necesarios para la prestación de los servicios descritos en la Etapa de Operación Comercial.

12. En virtud de lo previsto por el artículo 38 de la LIE, el Convenio que regirá la prestación y facturación de los servicios de transmisión, con base en el modelo de contrato autorizado por la CRE a propuesta del CENACE contenido en el Acuerdo por el que se emiten los modelos de Convenios de Transportistas y Distribuidores, así como los modelos de Contratos de Participantes del Mercado Eléctrico Mayorista, en las modalidades de Generador, Suministrador, Comercializador no Suministrador y Usuario Calificado publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero del 2016 y la resolución de fecha [**] mediante la cual la Comisión Reguladora de Energía resolvió autorizar el Convenio, en los mismos términos que se describen a continuación:

DECLARACIONES 1. Declara el CENACE que:

I.I. Conforme el artículo 107 de la LIE y al artículo PRIMERO, párrafo primero y al artículo

SEGUNDO, párrafo primero, de su Decreto de creación, es un organismo público




Página 201 de 411

descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado en la Secretaría, con personalidad jurídica y patrimonio propios y tiene por objeto, entre otros, representar al Estado mediante el ejercicio del control operativo del SEN, la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y garantizar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la RNT.

I.II. Para el cumplimiento de su objeto, el CENACE está facultado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción XXV, de la Ley de la Industria Eléctrica, para celebrar los convenios y contratos que se requieran para la operación del Mercado Eléctrico Mayorista.

I.III. El C. [**], en su carácter de [**] cuenta con las facultades legales suficientes para celebrar el presente convenio, lo cual acredita con el testimonio de la escritura pública número [**], de fecha [**] de [**], el cual está vigente en los términos en que fue otorgado.

I.IV. El C. [**], en su carácter de [**] cuenta con las facultades para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción VI, del Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control de Energía, o bien, la inscripción en el Registro Público de Organismos Descentralizados.

I.V. Señala como su domicilio convencional el indicado en la Cláusula Décima Sexta del Convenio.

2. Declara el Contratista que:

II.I. Conforme a los artículos 27, párrafo sexto, de la CPEUM y 30 de la LIE, (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA) es una (NATURALEZA JURÍDICA creada mediante [instrumento público] No. [**] de fecha [**], [datos de protocolización e inscripción], mismo que se agrega al presente en copia simple como Anexo E), que tiene por objeto llevar a cabo por cuenta de la Nación el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión y operación de la Línea de Transmisión para prestar el Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica conforme se establece en el Contrato de Gestión y Operación, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

II.II. Con fecha [**] celebró el Contrato de Gestión y Operación con la Secretaría, y contó con la comparecencia del CENACE.

II.III. En virtud de la celebración del Contrato de Gestión y Operación. el Contratista representa a la Nación ante el CENACE en lo relacionado al cumplimiento del objeto del Contrato de Gestión y Operación.

II.IV. El C. [**], en su carácter de [**] cuenta con las facultades legales suficientes para comparecer a la celebración del presente Convenio, lo cual acredita con el testimonio de la escritura pública número [**], de fecha [**] de[**], el cual está vigente en los términos en que fue otorgado.

II.V. Señala como su domicilio convencional el indicado en la Cláusula Décima Sexta del Convenio.

II.VI. Conoce las CGPS para prestar por cuenta de la Nación el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión y operación de la Línea de Transmisión para prestar el Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica y los Anexos que forman parte de este instrumento, los cuales se describen a continuación:

Anexo A. Documento que acreditan la representación y nombramiento de las Partes. Anexo B. Requerimientos de Información para el Contratista Anexo C. Relación de nodos y bandas de voltaje Anexo D. Relación de elementos de la Línea de Transmisión, capacidades y límites

operativos.



Página 202 de 411

Anexo E. Instrumento de creación del Contratista. Anexo F. Condiciones Específicas para la Prestación de los Servicios

II.VII. Cumple con los requisitos del artículo 30 de la LIE para llevar cabo por cuenta de la

Nación, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión y operación de la Línea de Transmisión necesaria para prestar el Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica.

3. Declara la Secretaría que: III.I. Es una dependencia de la Administración Pública Federal, de conformidad con lo

dispuesto por los artículos 1°, 2°, 10°, 26 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

III.II. El señor [**], ocupa el cargo de Jefe de la Unidad del Sistema Eléctrico Nacional y Política Nuclear, cuenta con las facultades legales suficientes para comparecer en este Convenio, en virtud de la suscripción del Contrato de Gestión y Operación y a las obligaciones de pago previstas en dicho contrato, de acuerdo con lo establecido en los artículos 30 y 32 de la LIE y los artículos 8 fracción XI y 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía.

III.III. En los términos establecidos en el Contrato de Gestión y Operación, la Secretaría autorizó al Contratista, para representar a la Nación ante el CENACE, exclusivamente en relación con el cumplimiento del objeto del Contrato de Gestión y Operación, del cual forma parte integrante el presente Convenio.

III.IV. Señala como su domicilio convencional el indicado en la Cláusula Décima Sexta del Convenio.

4. Declaran y acuerdan las Partes que: IV.I. Se reconocen mutuamente la capacidad y la personalidad con la que comparecen a la

celebración del presente Convenio. IV.II. Cumplirán con la CPEUM, la LIE y su Reglamento, la LORCME, y sus Reglamentos, las

Reglas del Mercado y las disposiciones jurídicas, administrativas, regulatorias, técnicas, de normalización, y demás actos que de ellas emanen o se relacionen, y cualquier otra disposición jurídica que resulte aplicable; así como con las mejores prácticas de la industria eléctrica.

IV.III. Aceptan que las instrucciones, órdenes y definiciones que el CENACE emita en el ejercicio de sus atribuciones y del Control Operativo del SEN son obligatorias.

DEFINICIONES

Además de los términos previstos en la LIE y su Reglamento, y en las Reglas del Mercado, para efectos del presente Convenio se entenderá por: CGPSTD: Las Condiciones Generales para la Prestación del Servicio Público de

Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica emitidas por la CRE y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2016, en lo que corresponde al objeto del Contrato de Gestión y Operación.

Contratista: La persona jurídica de nacionalidad mexicana constituida por el Licitante

Ganador, con domicilio en México, que ha celebrado el Contrato de Gestión y Operación, cuyo propósito específico es cumplir con el objeto del mismo y que es responsable solidaria con la Secretaría, de la prestación del Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica en el ámbito del objeto de su



Página 203 de 411

participación conforme al artículo 30, fracción I de la LIE. Contrato de Gestión y Operación o Contrato: Es el acuerdo de voluntades celebrado

entre la Secretaría de Energía y el Contratista, con la comparecencia del CENACE, el día [**], cuyo objeto es que el Contratista lleve a cabo por cuenta de la Nación el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión y operación de la Línea de Transmisión para prestar el Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica, conforme se establece en las Bases de Licitación y las Leyes Aplicables.

CPEUM: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. LIE o Ley: La Ley de la Industria Eléctrica. Línea de Transmisión: Infraestructura de transmisión eléctrica para la interconexión

entre el Sistema Eléctrico Baja California (BC) con el Sistema Interconectado Nacional (SIN), en Corriente Directa de Alto Voltaje (HVDC) en un nivel de tensión de +/- 500 kV., materia del Contrato de Gestión y Operación.

LORCME: La Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. RNT: La Red Nacional de Transmisión. Secretaría: La Secretaría de Energía. SEN: El Sistema Eléctrico Nacional.

CLÁUSULAS Primera. Objeto del Convenio. Regir la prestación y facturación del Contrato de Gestión y Operación estableciendo las acciones de coordinación necesarias entre el CENACE y el Contratista en el ámbito de su objeto de participación, para la operación técnica y comercial de la Línea de Transmisión, bajo criterios de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad, economía y sustentabilidad del SEN, garantizando el acceso abierto efectivo y no indebidamente discriminatorio a la RNT de acuerdo con las especificaciones establecidas para la Línea de Transmisión. Segunda. Vigencia. El presente Convenio tendrá la misma vigencia que el Contrato de Gestión y Operación y surtirá sus efectos a partir de la fecha en que la Línea de Transmisión opere en los términos establecidos en el Contrato de Gestión y Operación hasta que se actualicen los supuestos de terminación previstos en el mismo. Tercera. Terminación. Este Convenio terminará automáticamente en la fecha de terminación del Contrato de Gestión y Operación establecida en la CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. En el caso que el Contratista solicite la terminación anticipada, en el marco de lo



Página 204 de 411

estipulado en la CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO, no podrá suscribir un nuevo convenio con el CENACE en los (3) tres años siguientes a la fecha en la cual se dé por terminado el presente instrumento a menos que el CENACE determine que esto es necesario para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad, economía y sustentabilidad del SEN. En cualquier caso, deberán concluirse las acciones específicas que estén en proceso o hayan iniciado su trámite y no pongan en riesgo la RNT. Cuarta. Modificación. El presente Convenio podrá ser revisado, modificado o adicionado de común acuerdo de las Partes mediante los convenios modificatorios respectivos por escrito, los cuales surtirán efectos a partir de su suscripción y formarán parte integrante del mismo. Quinta. De la Información Requerida. El Contratista deberá cumplir con los requisitos de datos, información y medición establecidos en las Reglas del Mercado y en el Código de Red. Esta información se requiere para la supervisión, control, operación del MEM y para fines estadísticos, así como para los demás usos con el objetivo de mantener la seguridad y confiabilidad del suministro eléctrico. La información relacionada con los límites de diseño de equipos de transmisión, estados operativos, protecciones, esquemas de acción remedial, salidas forzadas de equipos, programación de mantenimientos y condiciones que pudieran ocasionar que el SEN abandone su estado operativo normal, deberá ser notificada de inmediato por el Contratista al CENACE para su oportuna atención. En las Reglas del Mercado se establece la periodicidad con la que el CENACE y el Contratista revisarán los límites operativos de los equipos de transmisión. El Contratista presentará al CENACE la información que le solicite referente a la entrada de nuevos equipos y retiro de elementos de transmisión para la elaboración de los programas de ampliación y modernización de la Línea de Transmisión. El Contratista deberá proveer y mantener la infraestructura de comunicación y de adquisición de datos según se establece en las CGPSTD y en el Código de Red y sus modificaciones respectivas. El Contratista previo al inicio de la Prestación de Servicios deberá entregar al CENACE la comunicación de inicio de prestación de servicios, Manuales de Operación de los Servicios que prestará así como pólizas de seguros de acuerdo a su esquema de aseguramiento. Sexta. De los Derechos y Obligaciones de las Partes.

a) El CENACE y el Contratista tendrán derecho a adoptar y aplicar procedimientos adicionales a los establecidos en los criterios de eficiencia, Calidad y Confiabilidad y las especificaciones técnicas correspondientes, que consideren necesarios para



Página 205 de 411

proteger las instalaciones eléctricas de cualquier daño físico o para evitar daños o lesiones a personas o bienes.

b) De acuerdo con la LIE y su Reglamento, el CENACE tiene el derecho y la facultad para ejercer el control operativo mediante la emisión de instrucciones y la supervisión de las instalaciones del Contratista y, en caso de ser necesario, determinar las acciones de control sobre dichas instalaciones, mismas que el Contratista deberá acatar con la debida oportunidad y prontitud.

c) El CENACE facturará y cobrará a los Participantes del Mercado los cargos correspondientes al servicio de transmisión recibido, para posteriormente, acreditar al Contratista lo que corresponda, de conformidad con lo establecido en el Contrato de Gestión y Operación, específicamente en la CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA y en el Anexo 19 del Contrato “Mecanismo de Pagos” y Operación y en las disposiciones que determine la CRE.

d) Los importes por indemnizaciones que el CENACE haya realizado a los Usuarios Calificados Participantes del Mercado bajo los supuestos del artículo 73 del Reglamento de la LIE, podrá requerirlos al Contratista de conformidad con lo que se establezca en las CGPSTD, siempre que este último haya estado en incumplimiento de los Índices de Desempeño de acuerdo a lo establecido en el Anexo F del presente Convenio, en el entendido de que el Contratista es responsable solidario de la Secretaría.

e) El Contratista se sujetará a las CGPSTD, en lo que corresponda, y toda aquella disposición que establezca la CRE para el adecuado cumplimiento del objeto del Contrato de Gestión y Operación de acuerdo con los artículos 12, fracción III, y 27 de la LIE, así como a las Condiciones Específicas para la Prestación de los Servicios del Contratista establecidas en el Anexo F del presente Convenio.

f) El CENACE está obligado a:

i) Coordinar los recursos destinados al control del voltaje, contenidos en el Anexo B.

ii) Operar los elementos de la Línea de Transmisión (líneas, transformadores y equipo de compensación) dentro de límites preestablecidos, de acuerdo al Anexo C, proporcionado por el Contratista.

iii) Emitir las instrucciones para la operación de la Línea de Transmisión y sus elementos.

iv) Evaluar el cumplimiento del Convenio y emitir un reporte en los plazos establecidos en las Reglas del Mercado.

v) En caso de darse alguno de los supuestos previstos en el artículo 31, fracciones I, III o IV, de la LIE, informar de forma inmediata a la Secretaría a fin de que la misma ejerza las atribuciones y realice las acciones legales y administrativas señaladas en dicho artículo para garantizar la continuidad del Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica en condiciones de Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad.

g) El Contratista está obligado a:

i) Medir las inyecciones y retiros de energía eléctrica en la Línea de Transmisión.

ii) Cumplir con los requerimientos de la información y medición en los términos que establezca el CENACE.

iii) Poner a disposición del CENACE todos los elementos de la infraestructura



Página 206 de 411

bajo su responsabilidad dentro de la Línea de Transmisión, para que sean operados dentro de los límites establecidos en el presente Convenio, o tal como se dispone en el Anexo C.

iv) Notificar al CENACE las condiciones de emergencia de los elementos de la infraestructura de la Línea de Transmisión bajo su responsabilidad.

v) Determinar y reportar al CENACE los cambios en las capacidades y los límites operativos de todos los elementos de la Línea de Transmisión de su ámbito de responsabilidad.

vi) Cubrir el importe de los daños a que se refiere el artículo 67 del Reglamento de la LIE de conformidad con lo que se establezca en las CGPSTD o en las Condiciones Generales para la Prestación del Servicio de Suministro Eléctrico, según corresponda, siempre y cuando dichos daños hayan sido producto del incumplimiento de los Índices de Desempeño que se establecen en el Anexo F del presente Convenio,. De ser el caso, en dichas Condiciones Generales se establecerá la manera en que los reembolsos por suspensiones indebidas del servicio o por los daños y perjuicios causados a los Usuarios Finales serán pagados a estos con cargo al Contratista.

vii) Cubrir los importes por indemnizaciones que el CENACE haya realizado a los Usuarios Calificados Participantes del Mercado bajo los supuestos del artículo 73 del Reglamento de la LIE, de conformidad con lo que se establezca en las CGPSTD, siempre y cuando dichos daños hayan sido producto del incumplimiento de los Índices de Desempeño que se establecen en el Anexo F del presente Convenio.

Séptima. Confidencialidad de la información. El Contratista incluyendo en su caso, sus empresas subsidiarias y filiales, los directores, consejeros, empleados, apoderados y representantes, se comprometen a proporcionar y hacer pública la información que se les requiera con motivo de la celebración de este Convenio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 161 de la LIE y demás disposiciones que de esta emanen, salvo aquella información considerada como reservada o confidencial, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en cualquier ordenamiento que los sustituya en materia de transparencia y acceso a la información pública, en cuyo caso las Partes se obligan a mantenerla en estricta confidencialidad. No obstante lo anterior, esta Cláusula no será aplicable respecto de la obligación de entregar la información o documentación propia, o de terceros con que tengan cualquier relación de negocios, que le requiera una persona moral de derecho público, en cualquier momento, de conformidad con la LIE, su Reglamento y las disposiciones jurídicas aplicables. Octava. Programa de Mantenimiento. De acuerdo con lo establecido en el Manual de Programación de Mantenimientos, el Contratista debe atender los lineamientos emitidos por el CENACE para la elaboración de los Programas de Mantenimiento de los equipos relacionados con la Línea de Transmisión, así como respecto de la ampliación y modernización de la Línea de Transmisión, con el fin de garantizar que no se violen los criterios de Confiabilidad ni las



Página 207 de 411

Reglas del Mercado, así como poner a disposición del CENACE los equipos en los tiempos establecidos y por los periodos especificados por el CENACE. Si el SEN entra en un estado operativo de emergencia, el CENACE determinará las modificaciones o los ajustes necesarios a los Programas de Mantenimiento de la Línea de Transmisión para garantizar la operación del SEN en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad, economía y sustentabilidad. Novena. Evaluación del cumplimiento del Programa de Mantenimiento de la Línea de Transmisión. El CENACE evaluará el cumplimiento de los Programas de Mantenimiento de la Línea de Transmisión de acuerdo con lo establecido en las Reglas del Mercado. Asimismo, instrumentará las herramientas necesarias para el seguimiento y cálculo de los indicadores de calidad, evaluando el desempeño de la planeación con base en su cumplimiento, lo cual permitirá al Contratista conducirse de acuerdo con las mejores prácticas de la industria eléctrica. Décima. Procedimiento de Solución de Controversias. De conformidad con el artículo 12, fracción XXXIII, de la LIE, las controversias que se presenten entre el CENACE y el Contratista se sujetarán a las vías establecidas en las Bases del Mercado y, cuando sea procedente, a los mecanismos de resolución de controversias que establezca la CRE de conformidad con la Sección número 3.2 del Manual de Solución de Controversias, el Contratista podrá iniciar un procedimiento de Reconsideración ante el CENACE, cuando surja cualquiera de las Controversias previstas en la Base 19.3.2 de las Bases del Mercado Eléctrico. Las resoluciones se elevarán a cosa juzgada conforme al artículo 27 de la LORCME. Décima primera. Caso fortuito o Fuerza mayor. Ninguna de las Partes se considerará en incumplimiento de sus obligaciones al tenor del Convenio si dicho incumplimiento es originado por Caso Fortuito o Fuerza Mayor, entendiendo por ello los hechos o acontecimientos del hombre o de la naturaleza que no sean previsibles o, cuando siendo previsibles, no puedan evitarse por las Partes con el uso de la debida diligencia, siempre y cuando los efectos causados no se deriven o sean consecuencia directa o indirecta de la culpa, dolo o negligencia de la parte que lo sufre. Para los efectos del presente Convenio, dentro del caso fortuito o fuerza mayor se incluirá, en forma enunciativa más no limitativa, lo siguiente:

a) Cualquier acción u omisión de autoridad gubernamental que impida o retrase el cumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las Partes, siempre y cuando la parte que la haga valer como justificación de su incumplimiento, no haya causado o contribuido al caso fortuito o fuerza mayor de que se trate.

b) Terremoto, explosión, fuego, inundación, epidemias, disturbios civiles, huelgas que sean declaradas legalmente procedentes por las autoridades competentes, o cualquier hecho igualmente grave que impida el cumplimiento de las obligaciones.

No se considerará Caso Fortuito o Fuerza Mayor, en forma enunciativa más no limitativa, lo siguiente:



Página 208 de 411

a) Cualquier acto, evento o condición que sea causado por la negligencia o acto

intencionado de cualquiera de las Partes, cualquier subcontratista o proveedor de cualquiera de las Partes, cualquiera de sus afiliadas o cualquier otra persona en relación con el cumplimiento de las obligaciones respectivas de las Partes en virtud de este Convenio.

b) Cualquier acto, evento o condición que sea razonablemente previsible en la fecha de la formalización de este Convenio que una persona diligente podría haber esperado de forma razonable y que hubiera podido evitar o contra la cual se hubiera protegido utilizando esfuerzos comercialmente disponibles y razonables.

c) Cambios en la condición financiera de cualquiera de las Partes, o cualquier proveedor o subcontratista que afecte la capacidad de cualquiera de las Partes para cumplir sus obligaciones respectivas.

d) Cambios en la paridad cambiaria o en las condiciones del MEM.

Las Partes cuando aleguen la existencia de un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, deberán efectuar sus mayores esfuerzos para subsanar, mitigar o remediar los efectos del Caso Fortuito o Fuerza mayor de que se trate. La omisión de la Parte afectada de la obligación establecida en este párrafo dará lugar a que la Parte de que se trate pierda el derecho a invocar el Caso Fortuito o Fuerza Mayor correspondiente. Si el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor se prolonga por más de 180 (ciento ochenta) días continuos o 270 (doscientos setenta) días discontinuos en un plazo de 3 (tres) años, en forma tal que no sea posible llevar a cabo el objeto del Contrato de Gestión y Operación, el Contratista podrá renunciar al pago contenido en la Cláusula Sexta, inciso c) de este Convenio, en cuyo caso, se deberán finiquitar los derechos y obligaciones establecidos en el Contrato de Gestión y Operación, de acuerdo a lo establecido en la CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Décima segunda. Obligación de notificar el Caso Fortuito o Fuerza Mayor. En caso de que ocurriere el Caso Fortuito o Fuerza Mayor, la Parte cuyo cumplimiento se viere afectado deberá notificar por medio electrónico y por escrito a la otra Parte dentro de un plazo de tres (3) días naturales a partir de la fecha en que se hubiere presentado el Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Dicha notificación deberá contener:

a) Una descripción completa del Caso Fortuito o Fuerza Mayor;Pruebas documentales que de manera fehaciente demuestren la existencia del Caso Fortuito o Fuerza Mayor;

b) El plazo durante el que se prevé que el Caso Fortuito o Fuerza Mayor continúe impidiendo el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las Partes conforme a este Convenio;

c) La obligación u obligaciones cuyo cumplimiento se viera afectado por el Caso Fortuito o Fuerza Mayor, y

d) Las medidas que tomará la Parte cuyo cumplimiento de obligaciones se hiciere imposible para remediar, eliminar o mitigar los efectos causados por el Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

Si el Caso Fortuito o Fuerza Mayor impidiere el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las Partes sólo parcialmente, dicha Parte deberá notificarlo en plazo



Página 209 de 411

establecido en la presente Cláusula y continuar cumpliendo con todas las demás obligaciones que no se vean afectadas por el Caso Fortuito o Fuerza Mayor. En caso de que el Caso Fortuito o Fuerza Mayor sea decretado por la otra Parte, el pago contenido en la Cláusula Sexta, inciso c) de este Convenio se mantendrá en vigor durante el plazo que dure el evento. Décima tercera. Cesión de derechos. El Contratista se obliga a no ceder a terceras personas, los derechos y obligaciones que se deriven del presente Convenio; sin perjuicio de lo anterior el Contratista se obliga a ceder el Pago Contractual Anual Constante al Fideicomiso constituido con el objeto de fideicomitir en él la totalidad de los flujos de recursos y los activos físicos relacionados con la Línea de Transmisión, en los términos previstos en el Contrato de Gestión y Operación. Décima cuarta. Relación entre las Partes. Las Partes convienen de manera expresa que el presente Convenio no crea un vínculo laboral entre ellas, por lo que quedan liberadas de cualquier responsabilidad en materia laboral y de seguridad social derivada de las relaciones laborales de su contraparte. Cada una de las Partes se compromete a mantener el personal calificado y suficiente para dar cumplimiento al presente Convenio, y se hace responsable del mismo, por lo que será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. Cada una de las Partes se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de la otra Parte en relación con las obligaciones previstas en el presente Convenio, obligándose en consecuencia a sacar en paz y a salvo a la otra Parte de cualquier controversia que pudiera derivarse de los mismos, además de las dificultades o conflictos que pudieran surgir entre ella y dichas personas, o de estas últimas entre sí. Cada una de las Partes será responsable de los accidentes que se originen con motivo del cumplimiento del presente Convenio y responderá de todos los accidentes, daños y perjuicios que se llegaren a ocasionar a la contraparte o a terceros, con motivo o como consecuencia de la deficiente, mala prestación u omisión en el cumplimiento de las obligaciones objeto de este Convenio. Ninguna de las Partes podrá dar instrucciones al personal de la otra sin el previo consentimiento de la Parte que tenga la relación contractual con el trabajador o prestador de servicios. Ninguna de las Partes deberá considerar a la otra como patrón sustituto o como prestatario, obligándose desde este momento a que, si por alguna razón se le llegare a fincar alguna responsabilidad a la otra por ese concepto, la responsable reembolsará a la afectada cualquier gasto en que, por tal motivo, incurriere, incluyendo gastos para el pago de honorarios de abogados con base en el arancel vigente en la plaza en que se resuelva el procedimiento judicial o administrativo. El Contratista será responsable por todos los permisos, impuestos, derechos y cualquier



Página 210 de 411

otro cargo o autorización que le corresponda, derivado del presente convenio. Décima quinta. Cambio de Ley y actualización de documentos. Para efectos de este Convenio, cambio de ley significa:

a) La modificación, derogación, abrogación, interpretación por autoridad competente, de cualquier ley o reglamento que afecte el cumplimiento del Convenio.

b) La imposición por cualquier autoridad gubernamental después de la fecha de inicio de la vigencia del presente Convenio de cualquier condición o requerimiento no especificado en dicha fecha, el cual en cualquier forma establezca o modifique requerimientos que afecten substancialmente el cumplimiento de las obligaciones que asume cualquiera de las Partes al amparo del Convenio y Anexos.

En caso de que ocurra un cambio de ley, las Partes acordarán, en su caso y conforme a lo permitido por la LIE y demás disposiciones jurídicas aplicables, las modificaciones que sean necesarias a este Convenio para que se mantengan el equilibrio económico y sus estipulaciones con el menor cambio posible y se cumplan los objetivos, términos y condiciones pactados en los mismos, teniendo en cuenta que toda modificación deberá contar con autorización previa de la Comisión Reguladora de Energía. Décima sexta. Domicilios convencionales. Para los efectos que se deriven de la aplicación del presente Convenio, en sus aspectos técnicos y comerciales, para recibir todo tipo de notificaciones, las partes señalan como sus representantes para el presente Convenio los siguientes: El CENACE: [**], con domicilio en [**] Col. [**], C. P. [**], Ciudad de México, México. El Contratista: [**], con domicilio en [**] Col. [**], C. P. [**], Ciudad de México, México. Cualquier cambio de domicilio de las partes, deberá ser notificado por escrito a la otra, con acuse de recibo, con 10 (diez) días naturales de anticipación a la fecha en que se quiera que surta efectos ese cambio. Sin este aviso, todas las comunicaciones se entenderán válidamente hechas en los domicilios señalados. Décima séptima. Garantías. Bajo ninguna circunstancia las Partes podrán dar en garantía los bienes del dominio público. Décima octava. Legislación aplicable. Todo lo no expresamente previsto en el presente Convenio se regirá por el Contrato de Gestión y Operación, la LIE, sus Reglamentos, la LORCME y, supletoriamente, por el



Página 211 de 411

Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos jurídicos aplicables incluyendo los de carácter fiscal. En caso de controversia, las Partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales con residencia en la Ciudad de México, renunciando el Contratista desde ahora a la jurisdicción que le pudiere corresponder en razón de su domicilio, presente o futuro. Una vez leído el presente Convenio y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcances, lo firman en [**] ejemplares en la Ciudad de México, México, a los [**] días del mes de [**] del año [**].

POR "EL CENACE"

Ing. Eduardo MerazAteca Director General del CENACE

XXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX del CENACE

POR "EL CONTRATISTA"

XXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXX



Página 212 de 411

ANEXOS Anexo A. Documento que acreditan la representación y nombramiento de las Partes. Anexo B. Requerimientos de Información para el Contratista. Anexo C. Relación de nodos y bandas de voltaje. Anexo D. Relación de elementos de la Línea de Transmisión, capacidades y límites operativos. Anexo E. Instrumento de creación del Contratista. Anexo F. Condiciones Específicas para la Prestación de los Servicios

ANEXO A Documento que acreditan la representación y nombramiento de las Partes.

SE DEBE AGREGAR UNA VEZ FIRMADO EL CONTRATO



Página 213 de 411

ANEXO B Requerimientos de Información para el Contratista.

ESTE ANEXO SERÁ PROVISTO POR EL CENACE



Página 214 de 411

ANEXO C Relación de nodos y bandas de voltaje.

ESTE ANEXO SERÁ PROVISTO POR EL CENACE



Página 215 de 411

ANEXO D “RELACION DE ELEMENTOS, CAPACIDADES Y LIMITES OPERATIVOS DE LA

INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISION”

Contenido 1. Objetivo del Anexo .................................................................................................. 216 2. Elementos de la Línea de Transmisión .................................................................. 216 3. Especificaciones de Capacidades y Límites Operativos de la Línea de Transmisión ................................................................................................................. 216 3.1 Especificaciones de Vida Util ............................................................................... 217 3.2 Especificaciones de Capacidad de Transmisión ................................................ 217 3.3 Especificaciones de Intercambio de Potencia Reactiva ..................................... 217 3.4 Especificaciones de Funcionamiento en Caso de Indisponibilidad de una unidad convertidora .................................................................................................... 217 3.5 Especificaciones de Funcionamiento con Linea HVDC desconectada o en flujo nulo de potencia activa ...................................................................................... 217 3.6 Especificaciones de Configuración Operativa del Enlace de Transmisión. ...... 217 3.7 Especificación de Permanencia en Operación del Enlace por Tensión C.A de estado estable y su abatimiento. ............................................................................... 218 3.8 Especificación de Permanencia del Enlace por Frecuencia de CA y su Rapidez de Cambio .................................................................................................................... 220 3.9 Requerimientos de restauración del sistema y recuperación del enlace HVDC post falla de la(s) red(es) de CA y capacidad de energización de la red de CA. ..... 220 3.10 Especificaciones de Control del Enlace ............................................................ 221 3.11 Especificación de Requerimientos de Control de Potencia Activa.................. 222 3.12 Especificaciones de Intercambio de Potencia Reactiva de las Estaciones Convertidoras .............................................................................................................. 224 3.13 Mediciones de Perturbaciones máximas a la calidad de la tensión en las barras de CA de las terminales del enlace. ............................................................... 227 3.14 Especificaciones de Variación, Parpadeo y Desbalance Máximo en Punto de Conexión C.A. .............................................................................................................. 227 3.15 Especificaciones de Contenido Armónico Máximo de Tensión y Corriente ... 228 3.16 Especificaciones de control de emisión electromagnética y audible .............. 228 3.17 Especificaciones de Funcionamiento en las Condiciones del Sitio de Operación y la Red de Potencia ................................................................................. 229 3.17.1 Especificación de funcionamiento para las Características Ambientales del Sitio de Operación del Enlace .............................................................................. 229 3.17.2 Especificaciones de Funcionamiento para Características de Corto Circuito en las Terminales de CA .............................................................................. 230 3.17.3 Características de Liberación de Fallas del Sistema de corto circuito de las terminales CA del Enlace HVDC ..................................................................... 232 3.18 Conformidad del enlace HVDC con estos requerimientos. .............................. 232 3.18.1Características de la Impedancia Armónica de las terminales de CA .............. 233



Página 216 de 411

ANEXO D

“RELACION DE ELEMENTOS, CAPACIDADES Y LIMITES OPERATIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISION”

1. Objetivo del Anexo El presente Anexo tiene como objetivo establecer las especificaciones mínimas de elementos, capacidades y límites operativos de la Línea de Transmisión.

2. Elementos de la Línea de Transmisión En términos generales, la infraestructura de transmisión consiste en un enlace de corriente directa en alta tensión en base a convertidores tipo fuente de tensión (HVDC-VSC) que consiste de dos estaciones convertidoras, con punto de conexión a la Red Nacional de Transmisión (RNT) en las barras de 400 kV CA de la subestación eléctrica (SE) Seri de la Gerencia de Control Regional Noroeste y de la SE Cucapah de la Gerencia de Control Regional Baja California, además de una línea aérea de transmisión en alta tensión de CD (HVDC) de ±500 kV, de aproximadamente 700 kms de longitud. La configuración simplificada del enlace HVDC-VSC descrito, incluyendo sus puntos de acoplamiento a las redes de CA enlazadas, en la que se considera que cada estación convertidora se compone de dos unidades convertidoras (una para cada polo de CD –positivo y negativo-), es la que se muestra en el siguiente diagrama ilustrativo:

3. Especificaciones de Capacidades y Límites Operativos de la Línea de Transmisión



Página 217 de 411

3.1. Especificaciones de Vida Útil El enlace HVDC-VSC debe tener la vida útil de 30 años como mínimo, período contado a partir del inicio de su operación comercial. Esta especificación implica que los componentes principales de las estaciones convertidoras, de la línea bipolar HVDC, de los centros de control y de los equipamientos auxiliares asociados, deberán mantener su funcionalidad íntegra y capacidades nominales, durante al menos ese período de 30 años.

3.2. Especificaciones de Capacidad de Transmisión Cada estación convertidora del enlace HVDC-VSC debe tener la capacidad nominal de transferir la carga de 1.500 MW a las terminales del bipolo de la línea de transmisión HVDC, con la tensión nominal de ±500 kVcd y con la corriente nominal de 1500 Acd.

3.3. Especificaciones de Intercambio de Potencia Reactiva Con la transferencia nominal de corriente directa indicada en 3.2, el intercambio de potencia reactiva medido en el lado de 400 kV de CA de las estaciones convertidoras (punto de interconexión), preliminarmente se establece en 500 MVAr (flujo de la estación convertidora hacia el nodo de 400 kV de CA) y –500 MVAr (flujo del nodo de 400 kV de CA hacia la estación convertidora). Se recalca que estos valores son medidos en la barra de 400 kV de ambas SE (punto de interconexión).

3.4. Especificaciones de Funcionamiento en Caso de Indisponibilidad de una unidad convertidora En el caso de indisponibilidad de una unidad convertidora, el enlace debe poder operar como monopolo; la unidad convertidora que funcione como rectificadora debe poder entregar 750 MW a los dos polos de la línea aérea de transmisión HVDC, con la corriente nominal de 1.500 Acd. En esta condición, el intercambio de potencia reactiva a 400 kVca en cualquier punto del intervalo continuo se establece preliminarmente de ±250 MVar.

3.5. Especificaciones de Funcionamiento con Linea HVDC desconectada o en flujo nulo de potencia activa Con la línea de transmisión HVDC desconectada o en flujo nulo de potencia activa, las estaciones convertidoras deben poder operar como compensadores estáticos de potencia reactiva (STATCOM) conectados a sus respectivas redes de CA, a las que deben apoyar inclusive con servicios de regulación dinámica de tensión CA.

3.6. Especificaciones de Configuración Operativa del Enlace de Transmisión. El enlace HVDC-VSC debe operar de manera satisfactoria en estado estable por toda su vida útil, en la que cada estación convertidora (Seri o Cucapah) puede ser la rectificadora, en los siguientes modos, a la tensión y corriente nominales de ±500 kVcd



Página 218 de 411

y 1500 Acd, inclusive a las máximas temperatura y humedad ambientales, indicadas en el 3.17.1

Tabla 1 Configuración, capacidades y condiciones operativas requeridas.

CONFIGURACIÓN CAPACIDADES CONDICIÓN OPERATIVA

Bipolo HVDC-VSC

Intercambio de potencia activa (MW) en el intervalo continuo de +1450 MW a -1550 MW de la estación convertidora a la red de

CA

Enlace en operación estable permanente, con

el intercambio de potencia reactiva dentro del valor

indicado en 3.3

Monopolo HVDC-VSC

Intercambio de potencia activa (MW) en el intervalo continuo de +725 MW a -775 MW de la estación convertidora a la red de CA

Enlace en operación estable permanente, con

el intercambio de potencia reactiva dentro del valor

indicado en 3.4

STATCOM con las dos unidades convertidoras

Intercambio de potencia reactiva (MVAr) y/o control

de tensión de CA

En operación estable permanente, con la línea

HVDC desconectada o en flujo nulo de potencia

activa.

STATCOM, con una unidad convertidora

Intercambio de potencia reactiva (MVAr) y/o control

de tensión de CA

En operación estable permanente, con la línea

HVDC desconectada o en flujo nulo de potencia

activa.

Inversor, con dos unidades convertidoras

Aportación de potencia activa (MW) en el intervalo

contínuo de 0 MW a +1450 MW a la red de CA.

En la operación de arranque negro y/o de

control de tensión y frecuencia de una terminal

de CA

Inversor, con una unidad convertidora

Aportación de potencia activa (MW) en el intervalo contínuo de 0 MW a +725

MW a la red de CA.

En la operación de arranque negro y/o de

control de tensión y frecuencia de una terminal

de CA

3.7. Especificación de Permanencia en Operación del Enlace por Tensión C.A de

estado estable y su abatimiento. Durante toda la vida útil del enlace, en las estaciones terminales de CA del enlace HVDC-VSC, la tensión entre fases L-L rms nominal es 400 kV y se requiere que, para toda carga en el intervalo nominal de condición permanente con operación bipolar o monopolar, el enlace HVDC-VSC cumpla con la siguiente permanencia como mínimo en las condiciones operativas indicadas en la Tabla 2.



Página 219 de 411

Tabla 2 Configuración, capacidades y condiciones operativas requeridas.

Punto de interconexión Rango de tensión del punto

de interconexión (pu sobre la base de 400 kV)

Tiempo mínimo de operación

Subestaciones Eléctricas Seri y Cucapah en 400 kV

1.05 pu < V < 1.10 pu 60 minutos

0.90 pu < V < 1.05 pu Permanente

0.85 pu < V < 0.90 pu 60 minutos

También, la tensión máxima de secuencia negativa (V2/V1) en la operación normal puede ser hasta 1.4% permanentemente y se requiere que satisfaga los modos de operación, capacidades y condiciones de operación de la Tabla1 sin ninguna restricción. Por fallas en las redes de CA, se requiere que el enlace HVDC-VSC sea capaz de permanecer en operación aun cuando la tensión trifásica representativa experimente un comportamiento similar al de la Figura 1

Figura 1 Respuesta del Enlace HVDC ante condiciones dinámicas o de falla. El diagrama es ilustrativo y representa los límites de un perfil de tensión contra tiempo, expresado en por unidad antes, durante y después de una falla. La base a la que se refiere la tensión es 400 kV.

En el caso de falla trifásica en la red de CA, la terminal del enlace debe ser capaz de aportar corriente de magnitud y tiempo que el CENACE determine dentro del rango de diseño de la estación convertidora.



Página 220 de 411

3.8. Especificación de Permanencia del Enlace por Frecuencia de CA y su Rapidez de Cambio La frecuencia del Sistema Interconectado Nacional y del sistema Baja California tiene el valor nominal de 60 Hz y se requiere que para toda capacidad en el intervalo nominal de condición permanente (ver Tabla 1) con operación bipolar o monopolar, el enlace HVDC-VSC cumpla con la siguiente permanencia en operación como mínimo, en las condiciones operativas indicadas en la Tabla 4.1.3.

Tabla 3 Tiempo mínimos en los que debe operar en frecuencias

diferentes del valor nominal, sin desconectarse del sistema eléctrico

Área síncrona Rango de frecuencias Tiempo mínimo de

operación

Sistema Interconectado Nacional y Baja

California

61.8 Hz ≤ f < 62.4 Hz 15 minutos

61.2 Hz ≤ f < 61.8 Hz 30 minutos

58.8 Hz ≤ f < 61.2 Hz Permanente

58.2 Hz ≤ f < 58.8 Hz 30 minutos

57.0 Hz ≤ f < 58.2 Hz 15 minutos

56.4 Hz ≤ f < 57.0 Hz 60 segundos

La rapidez de cambio de la frecuencia para el Sistema Interconectado Nacional y el sistema Baja California puede ser hasta ±2.5 Hz/s (medida en cualquier momento como el valor medio de la tasa de variación de la frecuencia para el segundo precedente) y se requiere que para toda la capacidad en el intervalo nominal de condición permanente (ver Tabla 1) con operación bipolar o monopolar, el enlace HVDC-VSC permanezca en servicio con normalidad y su operación no sea limitada en ninguna forma por esta condición.

3.9. Requerimientos de restauración del sistema y recuperación del enlace HVDC post falla de la(s) red(es) de CA y capacidad de energización de la red de CA. El enlace HVDC-VSC debe tener la capacidad de arranque de emergencia o arranque negro. Después de la salida del enlace HVDC-VSC por operación anormal de una de las redes de CA, el enlace HVDC debe normalizar su operación automáticamente y tener su capacidad total disponible para el intercambio de potencia activa y reactiva con la red de CA fallada, inclusive para iniciar el restablecimiento de dicha red desde la condición de apagado total (arranque negro), por la estación convertidora en operación como inversor trifásico. El Enlace HVDC-VSC debe estar listo para tomar carga, sin suministro de energía eléctrica externa (con sus propios medios en la estación convertidora del extremo desenergizado), dentro de un tiempo que definirá el CENACE. En una red pasiva de CA (sin generación) o en isla (con generación), el Enlace HVDC-VSC debe estar en condiciones para regular dentro de los límites de frecuencia establecidos en la Tabla 3 y dentro de los límites de tensión especificados en la Tabla



Página 221 de 411

2; dentro de todo el rango de potencia activa entre el nivel de regulación mínimo y máximo, así como a nivel de operación para auxiliares. El CENACE y el Contratista acordarán los términos de la disponibilidad de la capacidad de arranque de emergencia y el procedimiento operativo. El Enlace HVDC-VSC debe regular automáticamente la tensión durante el proceso de restauración. El Enlace HVDC-VSC debe: Ser capaz de alimentar los bloques de carga previamente acordados con el CENACE; Operar en modo de control de la frecuencia. El Enlace HVDC-VSC deberá ser capaz de un rápido restablecimiento ante fallas transitorias en la línea aérea de transmisión HVDC. Para lo anterior, las estaciones convertidoras deben contar con equipo de alimentación de emergencia autónomo suficiente para sus servicios propios esenciales, así como las secuencias operativas que permitan el funcionamiento indicado en este apartado.

3.10. Especificaciones de Control del Enlace En función de los objetivos de operación del SEN, el equipamiento de los centros de control de las estaciones convertidoras del enlace HVDC-VSC debe permitir, en modo local o remoto a alta velocidad, ejercer control del intercambio de potencia activa en magnitud, rapidez de cambio y dirección sin comprometer la seguridad de los equipos de potencia y manteniendo la máxima independencia operativa posible de las terminales de CA. En todo momento, la información de la operación del enlace HVDC-VSC debe ser registrada, procesada y presentada en tiempo real para la toma de decisiones -automatizada o no-, en los tres niveles de operación: local de las estaciones convertidoras, de las GCR de control involucradas, del Centro Nacional y del Centro Nacional Alterno, según formatos y periodicidad a definir por el CENACE, como se establece en el Código de Red vigente. En condiciones operativas en estado estable y transitorio, en la cual la red de CA importadora opere sin/con generación, el otro extremo de la línea HVDC se ajustará para poder operar con un modo de control de la frecuencia, para mantener el balance de la potencia requerida. En estos casos el operador del sistema definirá limitadores de máxima transmisión en la línea de corriente directa. En la operación del enlace HVDC en estado estable en cualquier modo de la Tabla 1, el error permanente del intercambio de la potencia activa transmitida respecto a la consigna de control no debe ser mayor a 1.0% (15 MW) de la capacidad nominal. En el caso del intercambio de la potencia reactiva, el error máximo respecto al valor de consigna no debe ser mayor a 1.0% de la capacidad máxima especificada en cada caso de los numerales 3.3 y 3.4.



Página 222 de 411

En la alimentación de los servicios propios, en el equipamiento de control, en las unidades de procesamiento y en los canales de comunicación, la estación convertidora debe contar con la redundancia suficiente para no perder en ningún momento estas funciones, en detrimento de la capacidad y del control del enlace o de la comunicación al centro de control del CENACE, aún en el caso de colapso de cualquiera de las redes de CA involucradas

3.11. Especificación de Requerimientos de Control de Potencia Activa La funcionalidad requerida del equipamiento del enlace HVDC-VSC para controlar el intercambio de potencia activa transmitida en corriente directa entre las estaciones convertidoras con sus puntos de conexión CA en operación síncrona, según los casos de la Tabla 1 deberá, sin ser limitativa:

a) Obedecer las consignas para pasar entre cargas fijas con una rampa

especificable, en transferencia directa o inversa, por control local o remoto, con un retardo máximo de 10 milisegundos para el inicio del cambio de carga;

b) Bajo la instrucción del CENACE, el enlace HVDC-VSC debe ser capaz de pasar a cualquier carga operativa sin rampa intencional aun cuando opere con transferencia en sentido inverso, inclusive; el enlace HVDC debe ser capaz de pasar de máxima capacidad en la dirección normal a la máxima carga en sentido inverso en un tiempo máximo de un segundo o lo que especifique el CENACE en función de las condiciones operativas del momento;

c) d) Mediante la modulación de la potencia activa transferida, el equipamiento de

control del enlace HVDC debe tener la función y ajustes para la detección y el amortiguamiento efectivo de oscilaciones en las redes de corriente alterna, incluyendo la interacción torsional subsíncrona de generadores eléctricamente cercanos a las terminales;

e) Operar con el servicio de respuesta al Control primario de frecuencia en Estado Operativo Normal (59.8-60.2 Hz) primer umbral, de la red de CA importadora, en el cual el enlace HVDC-VSC participando con todo su intervalo nominal de condición permanente (ver Tabla 1), con la banda muerta especificable por el CENACE en el rango de 0 a ±50 mHz, con insensibilidad máxima de 15 mHz y con característica de regulación creciente y decreciente ajustable individualmente para alta y baja frecuencia desde ±0.1% hasta el valor que indique CENACE, en pasos de 0.1%. El tiempo de respuesta en este modo es tan rápido como sea técnicamente posible. En la Figura 2 se muestra la respuesta esperada;

f) En el caso de baja frecuencia o pérdida de generación de la red de CA importadora, la respuesta de potencia activa estará limitada por la capacidad máxima de transmisión del Enlace HVDC;

g) También se deberá tener disponible la respuesta ante el segundo umbral de alta o baja frecuencia, el cual será 60.2 Hz o el valor de ajuste que defina CENACE para alta frecuencia, y 58.8 Hz o el valor de ajuste que defina CENACE para baja frecuencia, con ajustes propios de característica de regulación con base en lo especificado en el inicio d) de este numeral. El



Página 223 de 411

retardo máximo para la respuesta de estas funciones de control es 0.5 segundos desde la excursión de la frecuencia fuera de la banda muerta y el tiempo máximo para alcanzar el nuevo punto de operación estable menor o igual a 30 segundos. En la Figura 2 se muestra la respuesta esperada; y

h) Proporcionar inercia sintética en estado dinámico, con el valor H (kW-s/KVA) y el valor de la capacidad equivalente Sg (MVA) del enlace, a determinar por el CENACE en función de los recursos de la generación rotatoria del área exportadora. Esta función del control será activada para una rapidez de cambio de frecuencia [Hz/s] mayor al definido por el CENACE.

i) Operar con el Modo de Control secundario de frecuencia, por lo que el enlace HVDC debe contar con el equipamiento necesario para participar en la regulación secundaria de acuerdo a las características especificadas en la regulación aplicable en materia de seguridad de la información y tecnologías de información y comunicación.

j) Para la supervisión en tiempo real de los modos de control primario y secundario de frecuencia:

i. El Enlace HVDC deberá contar con el equipamiento necesario para la recepción y envío en tiempo real y de manera segura al CENACE de la información correspondiente a la regulación primaria y secundaria de acuerdo a las características especificadas en los documentos regulatorios aplicables en materia de seguridad de la información y tecnologías de información y comunicación. Al menos se requieren las siguientes señales:

ii. Señal de estado del control primario (activo/inactivo); iii. Consigna de potencia activa; iv. Valor actual de potencia activa; v. Parámetros de ajuste actuales de respuesta de potencia activa a la

frecuencia; vi. Rango de potencia activa en relación con las capacidades máximas y

mínimas de transmisión de potencia activa; vii. Característica de regulación; viii. Ajuste de insensibilidad de respuesta a la frecuencia; ix. Banda muerta de frecuencia; y x. Umbrales de desactivación de respuesta de potencia activa ante baja o

alta frecuencia.

k) En caso de ser necesario, el CENACE especificará señales adicionales y dispositivos de registro de fallas y monitoreo del comportamiento dinámico del sistema que debe proporcionar el Enlace HVDC de acuerdo con las condiciones del SEN.

l) En respuesta a un flujo de referencia predefinido en la interconexión del sistema

BC con el WECC, el enlace HVDC dentro de su rango operativo deberá incrementar o decrementar su transmisión según corresponda para mantener la transacción de energía sin cambio.

m) Dado que el enlace HVDC interconecta dos sistemas eléctricos independientes,

el CENACE podrá especificar, las funciones de control y acciones correctivas automáticas que el enlace HVDC deberá ser capaz de adoptar, incluyendo,



Página 224 de 411

entre otras, la interrupción del incremento y el bloqueo de Control primario de frecuencia en Estado Operativo Normal, respuesta ante segundo umbral de alta o baja frecuencia y el control secundario de frecuencia.

Figura 2 Capacidad de respuesta de la potencia activa del enlace HVDC para el control primario de frecuencia, así como para el segundo umbral de alta o baja frecuencia.

3.12. Especificaciones de Intercambio de Potencia Reactiva de las Estaciones Convertidoras

El Enlace HVDC-VSC debe cumplir con los siguientes requerimientos relacionados con el control de tensión y potencia reactiva. La Figura 3 ejemplifica el requerimiento de capacidad de potencia reactiva para el Enlace HVDC-VSC por estación convertidora tanto para la potencia máxima Pmáx (1,500 MW), como para una potencia activa menor a Pmáx. La zona obligatoria se encuentra en blanco y corresponde a un rango Q/Pmáx constante de ±0.33 para

Donde:

Pmáx es la potencia activa de referencia con la que se relaciona ΔP.

ΔP es el cambio en la salida de potencia activa del Enlace HVDC.

fn es la frecuencia nominal (60 Hz) de la red, y

Δf es la desviación de frecuencia de la red.

máxP

P

nf

f

Capacidad máxima de transmisión de potencia activa

Capacidad mínima de transmisión de potencia activa

(Importación)

(Importación)

(Valor de consigna)

Potencia activa transmitida

(Exportación)

(Exportación)

Capacidad mínima de transmisión de potencia activa

Capacidad máxima de transmisión de potencia activa

nf

f1

nf

f 2

Pmáx es la capacidad máxima de transmisión de

potencia activa en el Enlace HVDC.

Rango disponible para control

de frecuencia

Rango disponible para control

de frecuencia

máxP

P1

máxP

P2

Control Primario en Estado Operativo Normal Respuesta ante segundo umbral

de alta/baja frecuenciaRespuesta ante segundo umbral

de alta/baja frecuencia

Banda

muertaInsensibilidad

59.8-60.2Hz

Nota: en la figura Δf1 representaría el valor límite de baja frecuencia en Estado Operativo normal de 59.8Hz y Δf2

representaría el valor límite de alta frecuencia en Estado Operativo normal de 60.2Hz.



Página 225 de 411

toda la capacidad de transmisión del enlace HVDC en ambas direcciones de flujo de potencia activa. La zona gris no es obligatoria, sin embargo, si para la tecnología resulta factible no deberá limitarse.

Figura 3 Diagrama V-P-Q/Pmáx de un Enlace HVDC.

El Enlace HVDC debe moverse a cualquier punto de operación dentro de su perfil P-Q/ Pmáx, en el tiempo definido por el CENACE.

Modos de control de potencia reactiva y tensión:

a) El Enlace HVDC-VSC debe proporcionar potencia reactiva automáticamente por cualquiera de los modos de control: control de tensión, control de potencia reactiva o control de factor de potencia; la consigna será enviada por el CENACE de forma remota.

b) Una estación convertidora deberá ser capaz de trabajar en otros modos de control especificados por el CENACE.

c) A efectos del modo de control de tensión, las estaciones convertidoras deberán ser capaces de colaborar en el control de tensión en el punto de interconexión

puP

máxP

Q

puV

VP

P

Q

máx

,,

(0.5, 1.0, 1.05)

(-0.5, 1.0, 1.05)

(0.5, 0.0, 1.05)

(-0.5, 0.0, 1.05) (0.5, 0.0, 0.9)

(-0.5, 1.0, 0.9)

(0.5, 1.0, 0.9)

(-0.5, 0.0, 0.9)

33.0máxP

Q



Página 226 de 411

empleando sus capacidades, de acuerdo con las características de control siguientes:

I. El CENACE especificará una tensión de ajuste en el punto de

interconexión para que cubra un rango de operación especificado, ya sea de forma continua o escalonada;

II. El control de tensión podrá aplicarse con o sin banda muerta alrededor del punto de ajuste seleccionable en un rango desde –15% a +10% de la tensión de referencia 1 por unidad del sistema eléctrico. La banda muerta se podrá ajustar en escalones, de acuerdo con lo especificado por el CENACE; y

III. Ante una variación escalonada de la tensión, la estación convertidora de HVDC deberá ser capaz de:

a. conseguir el 90 % de la variación en la salida de potencia reactiva dentro de un intervalo de tiempo t1 especificado por el CENACE. El tiempo t1 estará en el rango 0.1 segundos a 10 segundos, y

b. estabilizarse en el valor especificado por la pendiente de trabajo dentro de un intervalo de tiempo t2 especificado por el CENACE. El tiempo t2 estará en el rango 1 segundo a 60 segundos, con una tolerancia de régimen permanente especificada por CENACE, indicada en porcentaje de la potencia reactiva máxima.

IV. El modo de control de tensión incluirá la capacidad para limitar la salida de potencia reactiva en función de una combinación de la tensión del punto de ajuste modificada y un componente adicional de potencia reactiva instruido. La pendiente se indicará mediante un rango y un escalón especificados por el CENACE.

d) A efectos del modo de control de la potencia reactiva, el CENACE especificará un margen de potencia reactiva en MVAr o en % de la potencia reactiva máxima del Enlace HVDC, así como su precisión asociada a este modo de control en el punto de interconexión, empleando las capacidades del Enlace HVDC.

e) A efectos del modo de control del factor de potencia, la estación convertidora deberá ser capaz de controlar el factor de potencia en función de un valor objetivo en el punto de interconexión. Los puntos de ajuste deseados estarán disponibles en escalones no mayores que un valor máximo admisible del escalón especificado por el CENACE.

El CENACE especificará el modo de control prioritario de potencia reactiva, los modos de control especificados deben estar disponibles y deben ser seleccionables a petición del CENACE. El CENACE especificará si la contribución de potencia activa o la contribución de potencia reactiva tiene prioridad durante el funcionamiento a baja o alta tensión y durante las fallas. Si se da prioridad a la contribución de la potencia activa, esta disposición ha de establecerse a más tardar 0.25 segundos desde el inicio de la falla.



Página 227 de 411

En caso de ser necesario, el CENACE especificará que un Enlace HVDC sea capaz de proporcionar una respuesta rápida de corriente de falla en caso de fallas simétricas (3 fases). Cada estación convertidora del enlace HVDC-VSC debe tener seleccionables para consignas de operación local o remota, las funciones de los modos control de tensión y potencia reactiva especificados. Las funciones de controles automáticos de tensión CA y de potencia reactiva de intercambio del enlace HVDC-VSC con la(s) red(es) de CA, deben poderse ajustar o contar con las funciones necesarias, para que no interfieran con la operación normal de los compensadores estáticos de VAr (CEV) y reguladores de tensión de unidades de Centrales Eléctricas conectadas o cercanas a las instalaciones las SE Seri y Cucapah.

3.13. Mediciones de Perturbaciones máximas a la calidad de la tensión en las barras

de CA de las terminales del enlace.

En el punto de interconexión del Enlace HVDC, las magnitudes de Calidad de la Energía (contenido armónico, desbalance, variaciones de tensión y severidad del parpadeo) deben ser registradas con medidores clase “A” de la definición del estándar NMX-J-610/4-30 vigente o cualquier actualización. Las magnitudes de Calidad de la Energía de las tensiones de fase a tierra y corriente de fase deben medirse en las tres fases de los devanados secundarios de los transformadores inductivos respectivos para medición, sin filtrado intencional. Los indicadores de la severidad de parpadeo deben medirse según la definición del estándar NMX-J-610/4-15 vigente o cualquier actualización.

El informe de estas mediciones puede ser solicitado por el CENACE en cualquier momento y período de tiempo de la operación del enlace HVDC-VSC, siendo de interés particular, la medición de los índices de desbalance de tensión de fase a tierra y entre fases, de desbalance de corriente, de distorsión armónica total y armónicos individuales hasta la armónica 50a y de los índices de parpadeo (flicker) PST y PLT.

3.14. Especificaciones de Variación, Parpadeo y Desbalance Máximo en Punto de Conexión C.A.

Incluso en la condición de demanda mínima post-contingencia, las variaciones normales de la compensación de potencia reactiva, así como de cambio automático de relación en los transformadores en las estaciones convertidoras, deberán producir una variación transitoria máxima en la tensión CA en sus barras de 400 kV, no mayor a ±2% de la tensión nominal (±8 kVL-L). En todo momento de la operación del enlace HVDC, en las tensiones de las terminales de la red de CA de las estaciones convertidoras, el indice “Pst” de parpadeo (flicker) de tiempo corto (10 minutos) no debe exceder el valor de 0.8 y el indice de parpadeo de tiempo largo “Plt” no debe ser mayor de 0.6.



Página 228 de 411

También, en todo momento de la operación del enlace HVDC, el desbalance máximo de las corrientes en el punto de conexión del enlace a la RNT en CA, medido como la relación de las magnitudes de secuencia negativa y positiva (I2/I1), no debe exceder de 3.0%. De igual manera, el impacto en las tensiones de fase a tierra debe limitarse a un desbalance (V2/V1) máximo de 2.0%.

3.15. Especificaciones de Contenido Armónico Máximo de Tensión y Corriente

Para toda carga en el intervalo nominal de condición permanente (ver tabla 1) del enlace HVDC con operación bipolar o monopolar, el comportamiento de la operación de las estaciones convertidoras debe ser tal que, el contenido armónico de las tensiones de fase a tierra de las barras de 400 kV y de la corriente en el punto de conexión a la RNT no exceda los siguientes límites:

Tabla 4 Contenido armónico de la tensión y corriente requeridos en punto de

interconexión

Concepto de Calidad de la Tensión

Requerido

Concepto de calidad de la corriente

Requerido

Distorsión Armónica Total, THDv

<1.75% Distorsión Armónica Total, THDI

<2.5%

Componente Armónico NON (Uhn) de 3 ª a 25ª

<1.0% Componente Armónico NON (Ihn) de 3 ª a 11ª

<1.7%

Componente Armónico Non(Uhn) de 25ª a 49ª

<0.75% Componente Armónico NON (Ihn) de 11ª a 17ª

<0.85%

Componente Armónico Par(Uhp) de 2ª a 50ª


<0.65%

Comp. Interarmónicos (Uhi), de 0 a 120 HZ


<0.26%

Componente Par, Ihp de su intervalo armónico

<0.25 Ihn

Componente de corriente directa Icd =Ih0

0%

3.16. Especificaciones de control de emisión electromagnética y audible

Las estaciones convertidoras y la línea de transmisión deben operar a la capacidad nominal y sobrecargas especificadas sin que la emisión electromagnética y el ruido audible excedan los siguientes límites.

Tabla 5 Emisión electromagnética y audible máximas del enlace HVDC-VSC

Perímetro Estaciones

Línea Bipolar HVDC

Bajo el A 25 m



Página 229 de 411

Convertidoras polo negativo

del polo negativo

Ruido audible máximo[dB] 45 45 15

Tensión máxima de radio interferencia [µV/m @ 1MHz], 110% Un

2500 2500 900

Máxima intensidad de campo magnético, B[mT]

50 167 50

Gradiente máximo de campo eléctrico en superficie, Es [kV/cm]

25 25 --

Gradiente máximo de campo eléctrico en aire, Es [kV/m]

30 30 10

Densidad de Corriente en aire, Ja [nA/m2] -- 70 3

3.17. Especificaciones de Funcionamiento en las Condiciones del Sitio de Operación y

la Red de Potencia 3.17.1. Especificación de funcionamiento para las Características Ambientales del Sitio

de Operación del Enlace Las estaciones convertidoras y la línea de transmisión deben operar con toda normalidad, a las tensiones y capacidades nominales especificadas, bajo las siguientes condiciones ambientales:

Tabla 6 Características ambientales en instalaciones del enlace HVDC-VSC2.

Característica Ambiental

SERI CUCAPAH LT HVDC SERI-

CUCAPAH

Coordenadas [Latitud, Longitud]

28°55’47.30’’ N 110°57’01.33 W

32° 31'8.90’’ N 115° 26'38.76’’ W

Entre las estaciones indicadas

Temperatura Max/Promedio. Anual/Min [°C]

49 / 25.2 / -4 52 / 19 / -8 57 / 20 / -8.3

Humedad Relativa. Max. / Min [%]

53% / 31% 85% / 2% 85% / 2%

Altitud [msnm] 210 4 200 a 1290

Descargas Atmosféricas [Unidades/km/año]

7 2 5

Precipitación Pluvial Anual Máxima [mm] y Máxima en 1 hora [mm]

376 50

50 12

200 12

Contaminación, Clase según IEC TR 60815

II – Media III – Fuerte III –Fuerte

Velocidad Máxima y Mínima de viento [m/s]

24.0 / 0.0 19.0/ 0.0 24.0 / 0.0



Página 230 de 411

Característica Ambiental

SERI CUCAPAH LT HVDC SERI-

CUCAPAH

Irradiancia solar media anual [kWh/m2/día]

6.01 5.5 6.01

Irradiación solar máxima [W/m2]

1100 950 1100

Nivel de calificación sísmica

AF3

AF5

AF5

Aceleración Máx. Horizontal/Vertical [m/s2]

3.0 5.00 5.0 : 3.0.

Nivel Ceráunico [rayos/km2/año]

7 2 5

Disponibilidad de agua [l/s] en el sitio

> 10 > 10 0

Acceso al sitio: Peso máximo [ton]

250/2661 250/2661 50

Acceso al sitio: dimensiones máximas [m]

31 31 31

Puerto marítimo internacional más próximo para importación de bienes

Guaymas Ensenada

Distancia de la subestación al Puerto marítimo internacional más próximo en km

120 270

Ciudad grande más próxima en km

12 20

Nota: 1 Por ferrocarril; 2El Contratista deberá validar en sitio, esta información es preliminar

3.17.2. Especificaciones de Funcionamiento para Características de Corto Circuito en las Terminales de CA Para toda la capacidad del enlace HVDC en el intervalo nominal de condición permanente (ver Tabla 1) con operación bipolar o monopolar, el enlace HVDC-VSC debe operar con toda normalidad, enlazando las terminales de CA especificadas que presentan, para varias condiciones de demanda, las siguientes capacidades de corto circuito:

Tabla 7 Capacidades de corto circuito en las terminales CA del enlace HVDC-VSC.

CAPACIDAD

SERI POTENCIA1 CUCAPAH POTENCIA1

Scc [GVA]

Icc [kA rms]

Ángulo [°]

Scc [GVA]

Icc [Ka rms]

Ángulo [°]

Máxima Trifásica 6.403 9.242 -84.52 5.859 8.456 -86.13



Página 231 de 411

Máxima Monofásica

6.995 10.097 -84.64 3.100 4.474 -87.76

Máxima Asimétrica 1ª pico

Trifásica y Monofásica, A

23887.1, 25963.8 22568.3, 12081.9

Normal verano Trifásica

5.340 7.708 -82.37 5.538 7.993 -85.82

Normal verano Monofásica

6.039 8.717 -82.90 3.039 4.387 -87.63

Normal verano Asimétrica 1ª pico

Trifásica y Monofásica, A

19641.1, 22180.2 21327.8, 11841.0

Mínima Trifásica 4.761 6.871 -81.46 5.164 7.454 -85.33

Mínima Monofásica 5.538 7.994 -82.30 2.965 4.280 -87.42

Mínima Asimétrica 1ª pico Trifásica y

Monofásica, A 17453.0, 20300.9 19819.0, 11530.5

Mín. post-contingencia

Trifásica 4.014 5.794 -80.62 4.180 6.033 -86.05

Mín. post-contingencia Monofásica

4.740 6.842 -81.77 1.730 2.498 -87.91

Mínima post-contingencia

Asimétrica 1ª pico Trifásica y

Monofásica, A

14631.0, 17346.9 16055.3, 6750.4

Nota: Se consideran los Taps unitarios y los Reactores y Susceptancias en derivación de LT sin cambio, para Máx se considera Factor C = 1.1, para Mín se considera Factor C = 1.0 1 Los valores finales pueden variar dependiendo de las impedancias de las unidades de las Centrales Eléctricas, transformadores, autotransformadores, transformadores defasadores, reactores, diseño líneas de transmisión, etc.., que tienen fecha de entrada en operación entre 2017 y 2022, principalmente en las GCR Baja California y Noroeste. El ganador de la licitación deberá validar con CENACE.

Tabla 8 Impedancias del equivalente de Thevenin en las terminales CA del enlace HVDC-VSC



Página 232 de 411

IMPEDANCIA SERI POTENCIA CUCAPAH POTENCIA

R [Ohm]

X [Ohm]

Z [Ohm]

R [Ohm]

X [Ohm]

Z [Ohm]

MÁXIMA CAPACIDAD

Secuencia Positiva 2.627 27.360 27.485 2.028 29.970 30.038

Secuencia Negativa 2.523 27.061 27.178 1.866 29.474 29.533

Secuencia Cero 1.904 20.724 20.811 2.768 110.73

0 110.76

4

CAPACIDAD NORMAL



Secuencia Cero 1.885 21.004 21.088 2.768 110.73

0 110.76

4

MÍNIMA CAPACIDAD



Secuencia Cero 1.715 19.560 19.635 2.517 100.66

4 100.69

5

MÍNIMA CAPACIDAD POST-CONTINGENCIA



Secuencia Cero 1.662 21.758 21.818 5.033 201.32

7 201.39

0

3.17.3. Características de Liberación de Fallas del Sistema de corto circuito de las terminales CA del Enlace HVDC

Tomando en cuenta que la liberación de fallas de corto circuito en la red de corriente alterna adyacente a la estación convertidora, se tiene lo siguiente:

Tabla 9 Característica de liberación de fallas de corto circuito de las terminales CA

SUBESTACION Duración normal

Tclear

Duración con falla de interruptor

Tiempo mínimo de recierre,

DRM1

Tiempo máximo de

recierre, DRM

SERI 80 ms 210 ms 400 ms 700 ms

CUCAPAH 80 ms 210 ms 500 ms 730 ms

1 DRM: Esquema de apertura y recierre de una fase ante una falla de línea a tierra, con un tiempo de recierre que permita la eliminación del arco secundario formado por la corriente residual presente por los acoplamientos electromagnéticos sin poner en riesgo la estabilidad del sistema.

3.18. Conformidad del enlace HVDC con estos requerimientos.

La conformidad del enlace HVDC-VSC respecto a los requerimientos establecidos, se debe verificar con los estándares aplicables y según los protocolos definidos en



Página 233 de 411

tiempo y forma con la participación del CENACE, en cada una de las siguientes etapas del proyecto:

a) Ingeniería básica y diseño general del enlace HVDC, con la verificación de

documentos de diseño general. b) Ingeniería de detalle y diseño de componentes y subsistemas, con los

resultados de la simulación del enlace diseñado. c) Manufactura de componentes y subensambles, con los resultados de pruebas

en fábrica de componentes y subsistemas. d) Pruebas de la operación del enlace completo, con los resultados de prueba de

los centros de control de las estaciones convertidoras en el simulador en fábrica.

e) Puesta en servicio de componentes y subsistemas, con los resultados de pruebas tecnológicas, funcionales y ambientales en sitio.

f) Pruebas de aceptación en el sitio y la entrada en operación comercial del enlace HVDC.

Los aspectos principales de la verificación, especialmente en las pruebas de aceptación en el sitio, son:

a) Las características tecnológicas, parámetros y comportamiento del equipo

primario de las estaciones convertidoras, la línea bipolar HVDC y los electrodos de aterrizamiento.

b) Las características tecnológicas y comportamiento del equipamiento de comunicaciones, control, medición, protección y registro del enlace HVDC, tanto en las estaciones convertidoras como en los niveles operativos superiores.

c) Las magnitudes de impacto ambiental en las estaciones convertidoras y la línea HVDC.

d) La operación del enlace HVDC-VSC y su interacción con los sistemas de potencia CA: control de flujo de potencia activa, intercambio de reactivos, armónicos, amortiguamiento de oscilaciones y demás funciones del control.

e) Las características constructivas y comportamiento de las instalaciones y los equipos auxiliares de las estaciones convertidoras.

3.18.1. Características de la Impedancia Armónica de las terminales de CA Se adjunta como Apartado 1 las características de la Impedancia Armónica de las terminales CA indicadas por el CENACE.



Página 234 de 411

APARTADO 1 DEL ANEXO D IMPEDANCIA ARMONICA

Contenido 1. Impedancia armónica (Proyectos HVDC) .................................................................. 235 1.1 Diseño de filtros ....................................................................................................... 235 1.2 Metodología para realizar el escaneo en la frecuencia ............................................ 235 1.3 Modelado usando envolventes ............................................................................ 236 2. Modelado detallado del sistema ................................................................................ 242 2.1 Proceso de simulación ............................................................................................ 246 2.2 Resultados del análisis en demanda 23:30 horas de verano 2021 .......................... 249 2.3 Resultados del análisis en demanda 04:00 horas invierno 2021 ............................. 256 2.4 Comparación de resultados con ambos métodos .................................................... 264 2.5 Resumen de resultados ........................................................................................... 266 2.6 Valores mínimos y máximos de impedancias en las SE SER y CUC en función del escenario de estudio. ................................................................................................ 269



Página 235 de 411

1 Impedancia armónica (Proyectos HVDC) Objetivo. Determinar la impedancia del sistema para el rango de frecuencias comprendido de la segunda armónica a la quincuagésima armónica.

1.1 Diseño de filtros El cálculo del desempeño de los filtros es esencial en el proceso de diseño de los mismos. Debido a la cantidad de factores a considerar, éste proceso es iterativo, es decir, puede realizarse varias veces con diferentes datos de entrada para un mismo proyecto. El cliente define la impedancia armónica del sistema en el lado de CA, tensión y rangos de frecuencia, tensión de secuencia negativa, límites de intercambio de potencia reactiva, condiciones de operación, temperatura ambiente, armónicas preexistentes y límites de distorsión permitidos. Asimismo, debe considerar futuros cambios en el sistema. Para el cálculo, se utiliza el método clásico sugerido en la CIGRE 139 Guide to the specification and design evaluation of AC filters for HVDC systems [1], el cual no toma en cuenta los efectos de la interacción armónica CA-CD a través del convertidor. Con los datos de entrada se construye el modelo de la Figura 1 que consiste en una fuente de corriente armónica constante que representan los convertidores del HVDC (sistema de transmisión en corriente directa, por sus siglas en inglés), en paralelo con los filtros y la impedancia armónica de la red en CA.

Figura 1 Circuito para el diseño de filtros

1.2 Metodología para realizar el escaneo en la frecuencia La impedancia del sistema es uno de los parámetros más importantes que afecta el diseño de filtros en CA debido al posible fenómeno de resonancia que se presentaría entre los filtros y el sistema.



Página 236 de 411

Con el cambio constante de la impedancia del sistema debido a diferentes condiciones de operación, conexión de cargas y generadores, y salida de operación de algunos componentes, es esencial que la representación del sistema usada en los estudios cubra todo el rango posible de valores de impedancia. Normalmente, esto se hace definiendo valores de envolvente que cubren todos los valores posibles. El cliente es quien regularmente define los valores de impedancia de la red que serán usados en el diseño de filtros. Cuando no se tiene información suficiente para hacerlo, el fabricante del HVDC tiende a realizar estimaciones conservadoras que generalmente sobredimensionan los filtros. En la práctica no es fácil determinar la impedancia del sistema. La experiencia de los proyectos muestra que los diagramas de impedancia tienen menor amortiguamiento que la que en verdad existe en el sistema. La impedancia dada es muy pesimista, es decir, el rango de magnitudes de impedancia es muy grande y el amortiguamiento muy bajo, entonces los filtros calculados serían más grandes de lo necesario. El esfuerzo del cliente en la determinación de la impedancia del sistema a diferentes frecuencias puede resultar en importantes ahorros en el diseño de filtros. Para el cálculo de la impedancia es importante hacer uso de software específico en que sea posible observar la variación de la impedancia de los elementos con la frecuencia; en este caso se utiliza el programa Electromagnetic Transient Program (EMTP-RV). También es posible hacer mediciones en campo, sin embargo, requieren equipos especiales y es muy complicado cubrir todas las condiciones de operación, así como los futuros cambios en la red.

1.3 Modelado usando envolventes La impedancia del sistema puede representarse en forma de tablas, para diferentes configuraciones del sistema, o mediante diagramas. Lo más común es usar diagramas de envolvente, tales como diagramas de sectores o circulares, en los cuales la relación X/R que representa la impedancia compleja se determina para todo el rango de frecuencias. El lugar de la impedancia de CA del sistema para las diferentes condiciones de operación y diferentes frecuencias armónicas se definen en el área dentro de la envolvente. Cuando no se tiene otra información disponible del sistema, los límites del diagrama se definen con la impedancia de cortocircuito mínima y máxima del sistema. Una aproximación sería de la siguiente forma:

𝑍𝑚𝑎𝑥 = 𝑍max 𝑠.𝑐. ∙ 𝑛

𝑍𝑚𝑖𝑛 = 𝑍min 𝑠.𝑐. ∙ √𝑛 Con ángulo de fase: 0 − 80 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛 < 5

± 75 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 5 ≤ 𝑛 < 11 ± 70 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 11 ≤ 𝑛 < 50

Donde:



Página 237 de 411

𝑍max 𝑠.𝑐. = 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑍min 𝑠.𝑐. = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

Debe tenerse cuidado en que las estimaciones correspondan con las características reales y particularmente en las armónicas de bajo orden, tales como segunda, tercera y quinta, ya que si se tiene un ángulo excesivo para estas frecuencias (bajo amortiguamiento), los cálculos pueden indicar la necesidad de filtros para éstas. Con base en los estudios de cortocircuito a los escenarios de estudio, se calcularon los valores de mínimos y máximos de capacidad en las SE SER y CUC. Los resultados se resumen en la Tabla1.

SE

Mínima capacidad Máxima capacidad

Icc 3Ø (kA)

Scc 3Ø (GVA)

Icc 3Ø (kA)

Scc 3Ø (GVA)

SER-400 6.871 4.761 9.242 6.403

CUC-400 7.454 5.164 8.456 5.859

Tabla 1 Resultados del estudio de cortocircuito en las SE SER y CUC

Se determinaron los diagramas de envolvente para las condiciones esperadas en el SIN en 2021. Se consideró que para los años mencionados las impedancias mínima y máxima en las SE en estudio serían las siguientes:

En la SE Seri:

𝑍min 𝑆𝐸𝑅 = 27.485 𝛺, 𝑍max 𝑆𝐸𝑅 = 33.609 𝛺

En la SE Cucapah:

𝑍min 𝐶𝑈𝐶 = 30.038 𝛺, 𝑍max 𝐶𝑈𝐶 = 32.900𝛺 De la Figura 2, la Rmin calculada es en la SE SER es de 35.3388 𝝮. Asimismo, la Zmax

es de 1680.3139 𝝮 con ángulo de + 70°.



Página 238 de 411

(a)

Figura 2 Gráfica R/X en la SE SER con diagrama de envolventes de n=2 a n=50 (a)

Zmin De la Figura 2, la Rmin calculada es en la SE SER es de 35.3388 𝝮. Asimismo, la

Zmax es de 1680.3139 𝝮 con ángulo de + 70°.



Página 239 de 411

(b)

Figura 2 Gráfica R/X en la SE SER con diagrama de envolventes de n=2 a n=50 (b)

Zmax



Página 240 de 411

De la Figura 3, la Rmin calculada es en la SE CUC es de 38.6199 𝝮. Asimismo, la


(a)

Figura 3 Gráfica R/X en las SE CUC con diagrama de envolventes de n=2 a n=50

(a) Zmin



Página 241 de 411

De la Figura 3, la Rmin calculada es en la SE CUC es de 38.6199 𝝮. Asimismo, la


Figura 3 Gráfica R/X en las SE CUC con diagrama de envolventes de n=2 a n=50 (b)

Zmax



Página 242 de 411

2. Modelado detallado del sistema Puede ser deseable y factible construir un modelo detallado de la red para calcular la impedancia del sistema. Esto no se usaba anteriormente por las siguientes razones:

a) el cliente no tenía disponible el modelo detallado, b) el tiempo de cálculo requerido incrementa, y c) se tiene que estudiar un gran número de configuraciones de red.

Sin embargo, si se tiene información de la red, así como herramientas computacionales para hacerlo el uso de un modelo detallado es justificable. La principal ventaja de usar este modelo en lugar de envolventes es que muestra las impedancias de red reales y no las supuestas que se presentarían en la envolvente. Este tipo de modelado es más importante para el estudio de armónicos de bajo orden, en las cuales los estudios usando envolvente pueden indicar la necesidad de filtros. Para desarrollar el modelo de la red en EMTP se consideró lo siguiente:

1. Dos escenarios de estudio (casos base): a) Demanda 23:30 horas de verano 2021, y b) Demanda 04:00 horas invierno 2021;

2. Modelo de la red troncal en 230 kV y 400 kV de la GCRNOR, así como los enlaces con la Gerencia de Control Regional Norte (GCRNTE) y la Gerencia de Control Regional Occidental (GRCOC);

3. En los extremos remotos de los enlaces con las GCRNTE y con la GCROC se simulan fuentes equivalentes en 230 kV y 400 kV;

4. Se simulan circuitos equivalentes y cargas en los transformadores 230/115 kV, así como en los 400/230 kV de la GCRNOR;

5. Modelo de la red troncal en 230 kV y 400 kV de las Regiones Mexicali y Tijuana de la GCRBC, así como los enlaces con la red eléctrica de California en Estados Unidos de Norte América, operada por el CAISO (California Independent System Operator);

6. En los extremos remotos de los enlaces con el CAISO se simulan fuentes equivalentes en 230 kV con base en el modelo que se le proporcionó a la GCRBC;

7. Demanda para los casos mencionados como se indica en las Tablas 2 y 3; 8. Se simulan circuitos equivalentes y cargas en los autotransformadores de la GCRBC; 9. Las LT) se modelan como Parámetros Constantes (CP, por sus siglas en inglés), del

tipo R’L’C’ y transpuestas. Los datos de las estructuras de las LT se simulan con base en la información disponible en las GCRNOR, así como GCRBC;

10. Los Compensadores Estáticos de Volt-Ampere reactivos (CEV) incluyen sus respectivos filtros de armónicas;

11. En su caso, se modelan los elementos de compensación en serie y en derivación de la red troncal mencionada; y

12. Las cargas de minería (principalmente motores síncronos y asíncronos) de las regiones de estudio se simulan con base en la información proporcionada por la empresa Buenavista del Cobre (véase el anexo 1).

Región / Zona

Demanda en MW

Verano 2021, 23:30

Invierno 2021, 04:00

GCRNOR 5146 2021



Página 243 de 411

Tabla 2 Demanda en casos base en la GCRNOR

Región / Zona

Demanda en MW

Verano 2021, 23:30

Invierno 2021, 04:00

Valle 1432.8 652.2

Costa 876.5 795.6

GCRBC 2309.3 1447.8

Tabla 3 Demanda en casos base en la GCRBC



Página 244 de 411

Central eléctrica

Casos analizados 2021

Verano 2021, 23:30 Verano 2021, 04:00

Unidades1/ Potencia

(MW) Unidades1/

Potencia (MW)

PLD 0 0 0 0

ICA 0 0 0 0

FEN 2 270 0 0

AGD 3 396 3 280

UEN 4 30 4 30

LCG 4 510 4 510

FEH 0 0 1 138

HLI 2 190 0 0

NVL 3 105 2 -2

PGD-115 0 0 0 0

PGD-230 0 0 0 0

ECC-230 3 748 3 748

ECC-400 3 748 0 0

HTS-230 2 360 2 360

EFU-115 1 13 2 32

TPO-TVG 0 0 0 0

TPD-400 3 920 3 455

TPT-230 3 920 3 455

MZD-TVC 1 240 1 240

SYC-TVC 0 0 0 0

SYD 4 344 0 0

PTC 3 269 0 0 CER-230 6 955 6 700

KST 3 429 3 275

1/ Unidades sincronizadas en caso base. Noroeste y estado de Chihuahua



Página 245 de 411

En la Tabla 4 se muestran las condiciones de generación de los casos base, utilizados para el estudio.

Baja California

Tabla 4 Despacho de generación en casos base en las GCR Noroeste, estado

Chihuahua y Baja California GCRBC

UNIDADES POTENCIA UNIDADES POTENCIA

PJZ 5 0 5 0

PJZ 6 0 6 0

PJZ 7 0 7 0

PJZ 8 0 8 0

PJZ 9 0 9 0

PJZ 10 180 10 103

PJZ 11 80 11 60

TTI 1 0 1 0

TTI 2 0 2 0

CIP 1 0 1 0

PER 1 1 1 3

CPU 5 0 5 0

CPD 6 80 6 80

CPD 7 80 7 80

CPT 8 0 8 60

CPT 9 90 9 60

CPC 10 25 10 26

CPC 11 25 11 26

CPC 12 25 12 26

CPC 13 25 13 26

MXI 1 0 1 0

MXI 2 0 2 0

MXI 3 0 3 0

CCM 2 150 2 0

CCM 4 235 4 0

CCM 3 150 3 0

TTI 4 0 4 0

TTI 5 0 5 0

TTI 6 0 6 0

JOV BN 180 BN 103

JOV BN 90 BN 60

ESL BN 185 BN 103

ESL BN 90 BN 60

ELE BN 0 BN 0

MOE IN 22 IN 22

FMX 1 0 1 0

TEK 1 0 1 0

TAB 1 0 1 0

TAB 2 0 2 0

TAB 3 48 3 35

TAB 4 48 4 35

VERANO 2021, 23:30 INVIERNO 2021, 04:00

CASOS 2021CENTRAL

ELECTRICA



Página 246 de 411

2.1 Proceso de simulación Con base en los datos disponibles de las Gerencias Regionales de Control, así como la base de datos del PSS®E, se modelaron los elementos de transmisión de las GCRNOR y GCRBC. Fue necesario verificar los parámetros que se ingresaban al modelo y realizar pruebas operativas independientes para algunos de ellos, por ejemplo para los CEV, las Centrales Eléctricas o las LT. A fin de verificar la prueba de escaneo en la frecuencia, se realizaron pruebas a elementos de transmisión por separado. En la Figura 4 se muestra un ejemplo para el autotransformador uno, 230/115 kV de la SE Nogales Aeropuerto (NGA AT-1).

Figura 4 Impedancia del autotransformador 230/115 kV NGA AT-1

Con el modelo desarrollado, se simuló el funcionamiento del sistema para flujos de potencia, para verificar que tuviera un comportamiento similar al PSSE. Para esto, se agregaron las restricciones slack, PV o PQ según el nodo. En la Figura 5 se muestra el modelo del sistema equivalente en EMTP-RV para verano e invierno de 2021.



Página 247 de 411

(a)

(b)

Figura 5 Sistema equivalente en EMTP (a) en la SE SER y (b) en la SE CUC

A los sistemas de la figura anterior se le aplicó barrido en la frecuencia de 1 a 3000 Hz con pasos de 1 Hz y, para considerar diferentes condiciones operativas del sistema, se analizan el escaneo en la frecuencia aplicando cada una de las contingencias indicadas en la Tabla 5.

PLDSSA I CA

NG A

SCN

BNV

CNN

O BSPM I

HAEHLM

HLT

HLC

ESP

SER

HLI

AG D

NRI

LCF

LCD

NCG

LCG

EFR

CNS

SCO

SCE

SER ECC_400

PG D

ECC_230

G YC

BAC_230

CO T_230

CO C_230PNO _230

EM Y_230

LM D_230

CHO _230

LM I _230

BAC_400

CHO _400

TPT_230

LO U_230

HTS_230

TPO _230

TPD_400

ESP_400

G M D_230

CUT_230

SCP_230

HG A_230

HG A_400

M ZD_400

HBL_230

M ZD_230

M ZD_115

STA

CUP_400

G VP_230

12

+30230/ 15

+

PLD_R1

+

+100M

R1

2

3

1

230/ 115/ 13. 8

SSA_AT1

2

3

1

230/ 115/ 13. 8

I CA_AT1

2

3

1

230/ 115/ 13. 8

STA_AT4

+100M

R3

2

3

1

230/ 115/ 13. 8

NG A_AT1

2

3

1

230/ 115/ 13. 8

STA_AT1

+

+

STA_R1

+100M

R4

+

+

100M

R2

2

3

1

230/ 115/ 13. 8

SCN_AT1

2

3

1

230/ 115/ 13. 8

HLM _AT12

3

1

230/ 115/ 13. 8

HLT_AT1

+100M

R7

+

+

+

+

HLI_R1

12+30230/ 13. 8T01_FEH

2

3

1

230/ 115/ 13. 8

HLC_AT3

2

3

1

230/ 115/ 13. 8

HLC_AT4

+100M

R8

+100M

R9

+C6

1814. 7uS

+C7

1814. 7uS

+100M

R6

+100M

R5

+

100M

R11

+

100M

R12

LFLF4

LFLF5

2

3

1

230/ 115/ 13. 8

SCN_AT4

+C1

567. 1uS

+

100M

R13

LFLF10

P: 0. 00Q : 18. 18

LFLF52

P: 138. 00Q : - 0. 30

LFLF53

LFLF54

P Q230kVRM SLLP=5M WQ =1. 6M VAR

Load1

P Q115kVRM SLLP=24. 6M WQ =29. 1M VAR

Load2 P Q115kVRM SLLP=16. 6M WQ =- 3M VAR

Load3

P Q115kVRM SLLP=29M WQ =5. 9M VAR

Load4


Load5

+NG A_C

1489. 6uS

CENACE SVCSTA_CEV

Unique t op


Load6

P Q230kVRM SLLP=14M WQ =0M VAR

L_PM I


Load14


Load15P Q

115kVRM SLLP=111. 6M WQ =- 16M VAR

Load16

P Q115kVRM SLLP=40M WQ =- 23M VAR

Load17

P Q115kVRM SLLP=43. 4M WQ =- 2. 9M VAR

Load18

+

SM

PLD_U04

SM

FEH_U01

12

+30115/ 13. 8T01_HLI

SM

HLI _U01

12+30

115/ 13. 8T02_HLI

SM

HLI _U02

+

100M

R15

2

3

1

230/ 115/ 13. 8

G YC_AT1

2

3

1

230/ 115/ 13. 8

G YC_AT2

+

100M

R16

+

100M

R17


Load23

P Q115kVRM SLLP=46. 8M WQ =45M VAR

Load24

CP+

PLD93050STAyPLD93070STA

1. 72000E+02

Pk: 12. 40 Pm : - 12. 33Q k: - 25. 46 Q m : - 39. 05

+- 1| 1E15| 0

SW1+

- 1| 1E15| 0

SW3

+- 1| 1E15| 0

S_STA_PLD

+- 1| 1E15| 0

SW7CP+

SSA93010I CA

49. 00

Pk: 8. 19 Pm : - 8. 17Q k: - 19. 97 Q m : 11. 72

CP+I CA93180STA

109. 20

Pk: - 9. 87 Pm : 9. 89Q k: - 8. 87 Q m : - 11. 97

CP+PLD93330HAE

191. 70

Pk: - 51. 86 Pm : 52. 37Q k: - 19. 54 Q m : - 14. 45

CP+

STA93190NG AySTA93NO 0NG A1. 04000E+02

Pk: 45. 07 Pm : - 44. 91Q k: 10. 90 Q m : - 48. 12

+- 1| 1E15| 0

SW9

+- 1| 1E15| 0

S_NG A_STA+

- 1| 1E15| 0

SW11

+- 1| 1E15| 0

S_STA_NG A

CP+

STA93120SCN

108. 00Pk: - 4. 79 Pm : 4. 91Q k: 19. 15 Q m : - 38. 47

CP+

STA93140O BS

95. 50Pk: - 3. 18 Pm : 3. 27Q k: 19. 07 Q m : - 36. 29

CP+

O BS93150SCN

12. 00Pk: - 17. 58 Pm : 17. 61Q k: 38. 49 Q m : - 40. 47

CP+

O BS93170PM I

12. 00

Pk: 14. 31 Pm : - 14. 31Q k: - 2. 20 Q m : - 0. 00

CP+

SCN93A10BNVyEFR93270SCN5. 00000E+00

Pk: - 78. 70 Pm : 78. 75Q k: 27. 61 Q m : - 28. 89

+- 1| 1E15| 0

S_SCN_BNV

+- 1| 1E15| 0

S_SCN_EFR

CP+SCN93A10BNV

5. 31

Pk: 16. 74 Pm : - 16. 73Q k: 33. 11 Q m : - 34. 00

CP+

SCN93160CNN

4. 80

Pk: 38. 29 Pm : - 38. 28Q k: 13. 65 Q m : - 14. 45

CP+

STA93110HLT

156. 00

Pk: - 66. 12 Pm : 66. 92Q k: - 17. 07 Q m : - 7. 56

CP+

PG D93NO 0ECC

26. 00

Pk: - 138. 11 Pm : 138. 72Q k: 26. 48 Q m : - 26. 89

CP+

PG D93O N0ECC

26. 60Pk: - 135. 00 Pm : 135. 59Q k: 25. 77 Q m : - 26. 39

CP+G YC93NO 0PG D

7. 00

Pk: - 15. 98 Pm : 15. 99Q k: - 28. 71 Q m : 27. 43

CP+

G YC93NO 0ECC

22. 00Pk: - 171. 32 Pm : 171. 96Q k: 20. 46 Q m : - 19. 00

CP+HLC93350G YC

128. 76Pk: - 135. 32 Pm : 137. 79Q k: 36. 62 Q m : - 40. 11

+- 1| 1E15| 0

SW10

+- 1| 1E15| 0

S_NRI _HLI+

- 1| 1E15| 0

S_HLI _NRI+

- 1| 1E15| 0

SW32 CP+

2. 01000E+02

NRI 93D70HLI yNRI 93D90HLI

Pk: 9. 25 Pm : - 9. 11Q k: - 11. 87 Q m : - 87. 03

+CNS_C1

850. 66uS

+C4

850. 66uS

+SCE_C1

850. 66uS

12

+30230/ 16. 5T03_AG D

12+30

230/ 16. 5

12+30

230/ 16. 5T02_AG D

+

12+30230/ 16T01_FEN

12+30

230/ 13. 8T02_FEN

LFLF43

LFLF44

2

3

1

230/ 115/ 13. 8

EFR_AT1

+100M

R14


Load22

SM

FEN_U01

SM

FEN_U02

SM

AG D_U02

SM

AG D_U03

SM

AG D_U01

CP+

EFR93270SCNyEFR93280BNV

7. 00000E+01

Pk: - 199. 47 Pm : 200. 90Q k: - 17. 91 Q m : 5. 42

+- 1| 1E15| 0

S_EFR_BNV

+- 1| 1E15| 0

S_EFR_SCN

CP+BNV93A00CNS

10. 10

Pk: 232. 81 Pm : - 232. 15Q k: 94. 21 Q m : - 90. 27

CP+CNS93XX0SCO

6. 80

Pk: 113. 39 Pm : - 113. 29Q k: 31. 10 Q m : - 31. 44

CP+CNS93XX0SCE

5. 12

Pk: 55. 22 Pm : - 55. 20Q k: 20. 44 Q m : - 21. 19

CP+NRI 93230BNV

98. 50

Pk: - 95. 37 Pm : 96. 47Q k: - 13. 40 Q m : 3. 48

CP+AG D93290NRI yAG D93250EFR

8. 40000E+00

Pk: - 241. 19 Pm : 241. 45Q k: 39. 31 Q m : - 39. 64

+- 1| 1E15| 0

S_AG D_NRI

+- 1| 1E15| 0

S_AG D_EFR+

- 1| 1E15| 0

S_NRI _AG D+

- 1| 1E15| 0

S_EFR_NRI

+- 1| 1E15| 0

S_EFR_AG D

+- 1| 1E15| 0

S_NRI _EFR

+- 1| 1E15| 0

S_NRI _NCG

+- 1| 1E15| 0

SW28+

- 1| 1E15| 0

S_NCG _NRI

+- 1| 1E15| 0

SW30

CP+

2. 15520E+02

NRI 93930NCG yNRI 93940NCG

Pk: 184. 25 Pm : - 182. 40Q k: - 64. 57 Q m : - 15. 94

LFLF45

P: 82. 70Q : - 6. 86

LFLF46

P: 85. 00Q : - 6. 88

LFLF47

P: 106. 50Q : - 8. 11

CP+

NRI 93210HLT

195. 00Pk: - 0. 59 Pm : 0. 69Q k: - 2. 09 Q m : - 35. 26

+- 1| 1E15| 0

S_BNV_SCN+

- 1| 1E15| 0

S_BNV_EFR

+- 1| 1E15| 0

S_PG D_HLI

+- 1| 1E15| 0

SW8+

- 1| 1E15| 0

SW14+

- 1| 1E15| 0

S_HLI _PG DCP+

HLI 93410PG DyHLI 93430PG D

1. 29000E+02

Pk: - 223. 61 Pm : 225. 22Q k: 6. 32 Q m : - 72. 33

+- 1| 1E15| 0

S_SER_HLC

+- 1| 1E15| 0

SW33

+- 1| 1E15| 0

SW34+

- 1| 1E15| 0

S_HLC_SER

Scenar ios

M PLO T

+S_SSA_PLD

- 1| 1E15| 0+

S_PLD_SSA

- 1| 1E15| 0

+S_PLD_STA

- 1| 1E15| 0p

L_CNN

p

L_CNS

p

L_ESDE

p

L_SCO

p

L_NRI

CP+2. 60

CNS93NO 0EDE

Pk: 34. 22 Pm : - 34. 21Q k: 28. 56 Q m : - 28. 98

2

3

1

400/ 230/ 34. 5

SER_AT1

2

3

1

400/ 230/ 34. 5

SER_AT2

2

3

1

230/ 115/ 13. 8

PG D_AT5

+- 1| 1E15| 0

SW39

2

3

1

230/ 115/ 13. 8

HLT_AT3

2

3

1

230/ 115/ 13. 8

HLI _AT2

2

3

1

230/ 115/ 13. 8

SSA_AT2

+- 1| 1E15| 0

S_PNO _HTS

2

3

1

400/ 230/ 34. 5

CHO _AT2

2

3

1

400/ 230/ 34. 5

CHO _AT1

+- 1| 1E15| 0

S_LM I _LM D

+- 1| 1E15| 0

S_LM I _TO P+

- 1| 1E15| 0

S_LM I _LO U

+- 1| 1E15| 0

S_LM I _LO U_2

2

3

1

230/ 115/ 13. 8

CO T_AT2

2

3

1

230/ 115/ 13. 8

CO T_AT1


Load8

+- 1| 1E15| 0

S_ECC400_BAC400

+- 1| 1E15| 0

SW45

2

3

1

230/ 115/ 13. 8

PNO _AT1

2

3

1

230/ 115/ 13. 8

PNO _AT2


Load21

2

3

1

230/ 115/ 13. 8

EM Y_AT1


Load25


Load26

LFP: 3. 80Q : 0. 70

LF7

+

L13

+

L14

+C2

1701. 32uS

+

L17

+C5

1701. 32uS

+

L19

+

L20

+

L22

+

L23

+

L24

+

SER_R1

+

L26

+S_HLM _HAE

- 1| 1E15| 0

+SW81

- 1| 1E15| 0

+S_HAE_HLM

- 1| 1E15| 0CP+

1. 69400E+01

HAE93380HLM

Pk: 51. 48 Pm : - 51. 46Q k: 3. 85 Q m : - 10. 29

+

S_HLT_HLM

- 1| 1E15| 0

+SW84

- 1| 1E15| 0

+S_HLM _HLT

- 1| 1E15| 0CP+

1. 38000E+01

HLM 93360HLTPk: 2. 63 Pm : - 2. 63Q k: 12. 48 Q m : - 17. 86

+SW85

- 1| 1E15| 0

+S_HLC_HAE

- 1| 1E15| 0+

SW88

- 1| 1E15| 0+

SW89

- 1| 1E15| 0

+S_HAE_HLC

- 1| 1E15| 0

CP+

Pk: - 23. 33 Pm : 23. 33Q k: 2. 80 Q m : - 9. 97

1. 84300E+01

HAE93900HLC_Y_HAE93910HLC

2

3

1

230/ 115/ 13. 8

ESP_AT1


Load19

+S_ESP_HAE

- 1| 1E15| 0+

SW92

- 1| 1E15| 0+

SW93

- 1| 1E15| 0

+S_HAE_ESP

- 1| 1E15| 0

CP+5. 81000E+01

HAE93NO 0ESP_Y_HAE93O N0ESP

Pk: 48. 57 Pm : - 48. 51Q k: - 1. 57 Q m : - 20. 52

+S_ECC400_SER400

- 1| 1E15| 0

+SW96

- 1| 1E15| 0+

SW97

- 1| 1E15| 0

+S_SER400_ECC400

- 1| 1E15| 0

CP+

Pk: 2. 39 Pm : - 2. 30Q k: - 161. 35 Q m : - 37. 27

SERA3NO 0ECC_Y_SERAO N0ECC1. 25900E+02

+SW101

- 1| 1E15| 0

+S_SER_HLI

- 1| 1E15| 0

CP+

Pk: - 17. 82 Pm : 17. 85Q k: 44. 35 Q m : - 52. 62

2. 17900E+01SER93NO 0HLI

+SW105

- 1| 1E15| 0

+S_HLT_HLI

- 1| 1E15| 0CP+

1. 83400E+01

HLT93300HLIPk: - 108. 76 Pm : 108. 90Q k: 35. 65 Q m : - 41. 64

CP+

Pk: 133. 62 Pm : - 131. 36Q k: - 24. 92 Q m : 21. 44

107. 00

ECC93XX0CO T

CP+

116. 00

ECC93NXX0BAC

Pk: 164. 94 Pm : - 161. 21Q k: - 32. 62 Q m : 38. 35

CP+

Pk: 110. 59 Pm : - 110. 25Q k: - 13. 16 Q m : 11. 09

24. 00

PNO 93XX0EM Y

CP+

Pk: 93. 76 Pm : - 92. 41Q k: - 6. 63 Q m : - 8. 56

133. 00

PNO 93XX0LM D

CP+

Pk: 129. 77 Pm : - 129. 40Q k: - 43. 84 Q m : 34. 94

CO T93XX0CO C

3. 10000E+01

CP+

Pk: - 42. 10 Pm : 42. 25Q k: 15. 08 Q m : - 15. 08

80. 00

CO T93XX0PNO

+- 1| 1E15| 0

S_CO C_PNO CP+

Pk: - 65. 11 Pm : 65. 28Q k: - 4. 69 Q m : - 19. 44

CO C93XX0PNO6. 80000E+01 +

- 1| 1E15| 0

S_PNO _CO C

+- 1| 1E15| 0

SW31

+- 1| 1E15| 0

SW42

+- 1| 1E15| 0

SW47

+- 1| 1E15| 0

S_CHO _TPT

+- 1| 1E15| 0

SW53

+- 1| 1E15| 0

S_CHO _TPD

+- 1| 1E15| 0

SW108+

- 1| 1E15| 0

S_TPT_CHO

+-1|1E15|0

SW

40

+-1|1E15|0

S_HTS_PNO

+- 1| 1E15| 0

S_TO P_LO U

+- 1| 1E15| 0

S_TO P_LM I

CP +

Pk: - 0. 00 Pm : 0. 00Q k: - 0. 00 Q m : - 3. 65

1. 00000E+01

TO P93XX0LO UyTO P93XX0LM I

CP

+

Pk:44.52 Pm

:-44.49

Qk:6.21 Q

m:-13.41

2.00000E+01

TO

P93XX0LM

IyLO

U93XX0LM

I

CP +

Pk: - 14. 10 Pm : 14. 11Q k: - 4. 21 Q m : 0. 58

1. 00000E+01

LM D93XX0LM I _1_Y_LO U93XX0LM I _1

+- 1| 1E15| 0

S_CHO _LM D

CP

+

Pk:79.55 Pm

:-79.55

Qk:6.79 Q

m:-7.13

1.00000E+00

LM

D93XX0CHO

_y_LO

U93XX0LM

I

+- 1| 1E15| 0

SW12

CP+1. 00000E+00

CHO 93XX0TPD

Pk: 452. 36 Pm : - 452. 34Q k: - 111. 39 Q m : 110. 16

+- 1| 1E15| 0

SW107

+

100M

R23

+100M

R24

+100M

R25

12

+30

T04_PG D115/ 13. 8

LFLF8

SM

PG DU2

1 2+30

T01_PG D230/ 16

LFLF11

SM

PG DU4

1 2

+30230/ 16. 5

T01_LCG

1 2+30

230/ 13. 8T02_LCG

1 2+30

230/ 16. 5

LFLF48

P: 155. 80Q : - 0. 72

LFLF49

P: 95. 00Q : 0. 00

LFLF50

P: 155. 80Q : - 0. 72

LFLF51

P: 95. 00Q : 0. 00

SM

LCG _U01

SM

LCG _U02

SM

LCG _U03

SM

LCG _U04

CP+NRI 93960LCG yNRI 93980LCG

Pk: - 408. 87 Pm : 410. 67Q k: 81. 43 Q m : - 72. 69

+- 1| 1E15| 0

S_LCG _NRI

+- 1| 1E15| 0

SW26

CP+LCG 93970LCF

4. 10

Pk: - 88. 57 Pm : 88. 61Q k: - 22. 65 Q m : 22. 17

CP+LCG 93990LCD

4. 10CP+

NRI 93220LCD

14. 30

Pk: 92. 78 Pm : - 92. 56Q k: 62. 60 Q m : - 63. 65

CP+NRI 93240LCF

14. 80

+- 1| 1E15| 0

S_NRI _LCG

+- 1| 1E15| 0

SW24

p

L_LCF

p

L_LCD

+

L1

+

L5

LFLF29

P: - 182. 40Q : 28. 90

+

NRI _R1

12+30

T03_PG D115/ 13. 8

LFLF13

SM

PG DU1

SM

PG DU3

LFLF17

12+30

T02_PG D230/ 16

LF

P: 179. 70Q : 13. 92

LF21

SM - -

HTS_U1

LFP: 180. 00Q : 13. 94

LF22

SM - -

HTS_U2

CP+

Pk: 0. 00 Pm : 0. 00Q k: 0. 00 Q m : 0. 00

SERA3XX0ESP

5. 500E+02

View St eady- St at e

60Hz

Show Load- Flow

LFbt b

+100M

R28

+100M

R29

ba

c

ba

c

ba

c

ba

c

CP+PLD93080SSAyPLD93090SSA

1. 00000E+02

Pk: 34. 03 Pm : - 33. 92Q k: 5. 30 Q m : - 41. 80

+- 1| 1E15| 0

SW5

12+30230/ 16T01_PLD

12

+30230/ 15

12+30230/ 15

LFLF2

LFLF3

SM

PLD_U01

SM

PLD_U02

SM

PLD_U03ba

c

ba

c

ba

c

ba

c

ba

cba

c

ba

cba

c

ba

cbac

bac

ba

c

bac

bac

bac

bac

+SW80

- 1| 1E15| 0

+

100M

R10

Z( f )

ZI N1

?z

bac

bac

bac

bac

bac

bac

bac

bac

bac

bac

bac

bac

bac

bac

bac

bac

+

S_HLI _HLT

- 1| 1E15| 0

+SW104

- 1| 1E15| 0

ba

c

ba

c

ba

c

ba

c

bac

ba

cba

c

ba

cba

c

ba

cba

c

ba

cba

c

bac

bac

+S_ESP_SER_1

- 1| 1E15| 0+

S_ESP_SER_2

- 1| 1E15| 0

+S_SER_ESP_1

- 1| 1E15| 0

+S_SER_ESP_2

- 1| 1E15| 0

ba

cba

c

ba

cba

c

+S_HLI _SER

- 1| 1E15| 0

+SW100

- 1| 1E15| 0

ba

cba

c

ba

cba

c

ba

cba

cba

c

ba

c

CP+

Pk: 2. 30 Pm : - 2. 18Q k: 37. 27 Q m : - 193. 14

ECCA3XX0BAC

1. 00000E+02

ba

c

ba

cba

cba

c

bac

bac

bac

bac

p

L_SCE

1 2+30

230/ 13. 8

ba

c

ba

c

ba

c

ba

c

bac

bac

bac

bac

2

3

1

230/ 115/ 13. 8

BAC_AT1_115


Load12

2

3

1

230/ 115/ 13. 8

BAC_AT2

+- 1| 1E15| 0

SW38

+

L7

+

L15

CP+

Pk: - 167. 73 Pm : 168. 19Q k: 58. 87 Q m : - 66. 06

BAC93XX0CO C3. 00000E+01+

- 1| 1E15| 0

S_BAC_CO C

+- 1| 1E15| 0

SW18+

- 1| 1E15| 0

SW20

+

100M

R18

+100M

R21

+100M

R22

+

100M

R19

+- 1| 1E15| 0

S_BAC400_ECC400

+- 1| 1E15| 0

S_BAC400_CHO 400

+- 1| 1E15| 0

SW110

2

3

1

400/ 230/ 34. 5

BAC_AT4

CP+

Pk: 159. 19 Pm : - 158. 23Q k: - 106. 75 Q m : - 264. 65

2. 49000E+02BACA3NXX0CHO

ba

c

ba

cba

cba

c

+- 1| 1E15| 0

SW4

+- 1| 1E15| 0

S_CO T_CO C

bac

bac

bac

bac

+- 1| 1E15| 0

S_CO C_CO T

+- 1| 1E15| 0

SW22

ba

cba

c

ba

cba

c

2

3

1

230/ 115/ 13. 8

CO C_AT1

2

3

1

230/ 115/ 13. 8

CO C_AT2


Load9

+C3

1701. 32uS

+

L21

+

100M

R20

ba

cba

c

ba

cba

c

CP

+

Pk: 357. 80 Pm : - 354. 42Q k: - 3. 54 Q m : - 7. 75

1.09000E+02

1.09000E+02

PN093XXO

HTS

12 +30

T01_HTS

230/16

12

+30

T02_HTS

230/16

ba c ba c

ba c ba c

+- 1| 1E15| 0

S_CO C_BAC

CP

+

Pk:-88.12 Pm

:89.14

Qk:-10.45 Q

m:-2.85

110.00

EM

Y93XX0LM

D


Load13

+

L16

23

1

230/115/13.8

LM

D_AT1

CP

+

Pk:65.44 Pm

:-65.34

Qk:6.54 Q

m:-17.39

3.20000E+01

LM

D93XX0LM

I_32_Y_LM

D93XX0CHO

_32

+-1|1E15|0

S_LM

D_CHO

+-1|1E15|0

S_LM

D_LM

I

ba c ba c

ba c ba c

2

3

1

230/ 115/ 13. 8

LM I _AT1bac

bac

bac

bac

CP +25. 00

CHO 93XX0LM D

ba c

ba cba c

ba cba cba c ba c

CP

+

Pk:44.54 Pm

:-44.52

Qk:-3.93 Q

m:-2.57

1.80000E+01

LO

U93XX0TO

PyLO

U93XX0LM

I

ba c ba c

ba

cba

c

1 2+30

T01_TPO230/ 15

SM

TPO 1

LFLF23

1 2

+30

T02_TPO230/ 15

SM

TPO 2

LFLF24

ba

cba

c

CP

+Pk:30.89 Pm

:-30.78

Qk:-12.76 Q

m:2.31

3.10000E+01

LO

U93XX0CHO

yLO

U93XX0LM

I

ba c ba c

CP

+

CHO

93XX0LO

U

2.70000E+01

Pk: 126. 78 Pm : - 126. 57Q k: - 17. 62 Q m : 9. 60

ba c ba c

ba c

ba c ba c ba c ba c ba c ba c

+-1|1E15|0

S_LO

U_CHO

_2

+-1|1E15|0

S_LO

U_CHO

+-1|1E15|0

SW

68

+-1|1E15|0

S_LO

U_LM

I_2

+-1|1E15|0

S_LO

U_LM

I

+-1|1E15|0

S_LO

U_TO

P

+

L18

CP+

Pk: 452. 38 Pm : - 452. 32Q k: - 70. 26 Q m : 70. 49

1. 00000E+00CHO A3XX0TPT

+- 1| 1E15| 0

S_TPD_CHO

+- 1| 1E15| 0

S_CHO _LO U

+- 1| 1E15| 0

S_CHO _LO U_2

+- 1| 1E15| 0

SW65

+100M

R2623

1

230/115/13.8

LO

U_AT1

23

1

230/115/13.8

LO

U_AT2

+100M

R27


Load7

ba

cba

cba

c

ba

c

bac

bac

bac

bac

+-1|1E15|0

S_LM

D_G

MD_1

+-1|1E15|0

S_LM

D_G

VP

+-1|1E15|0

S_G

MD_LM

D_1

+-1|1E15|0

S_G

MD_G

VP

+-1|1E15|0

S_G

MD_CUT_1

+-1|1E15|0

S_G

MD_CUT_2

+-1|1E15|0

S_CUT_G

MD_1

+-1|1E15|0

S_CUT_G

MD_2

23

1

230/115/13.8

GM

D_AT20

+

L25


Load10+VwZ14

?vp115kVRM SLL / _0

+-1|1E15|0

S_CUT_SCP_1

+-1|1E15|0

S_CUT_SCP_2

+-1|1E15|0

S_SCP_CUT_1

+-1|1E15|0

S_SCP_CUT_2

+-1|1E15|0

S_CUT_HG

A_1

+-1|1E15|0

S_CUT_HG

A_2

CP

+

Pk:-35.64 Pm

:35.69

Qk:16.16 Q

m:-31.38

4.54000E+01

CUT93XX0HG

A

ba c ba c

ba c ba c

+-1|1E15|0

S_HG

A_CUT_1

+-1|1E15|0

S_HG

A_CUT_2

+-1|1E15|0

S_SCP_HG

A_1

+-1|1E15|0

S_SCP_HG

A_2

CP

+

Pk:1.59 Pm

:-1.59

Qk:2.79 Q

m:-10.45

2.22000E+01

SCP93XX0HG

A

ba c ba c

ba c ba c

+-1|1E15|0

S_HG

A_SCP_1

+-1|1E15|0

S_HG

A_SCP_2

+- 1| 1E15| 0

S_CHO _CUP_1

+- 1| 1E15| 0

S_CHO _CUP_2

+100M

R30+

100M

R31

2 3

1400/230/34.5

HG

A_AT10

2 3

1400/230/34.5

HG

A_AT20

+-1|1E15|0

S_HG

A_M

ZD_2

+-1|1E15|0

S_HG

A_M

ZD_1

ba c ba c

ba c ba c

+

L27

+

L28

+-1|1E15|0

S_M

ZD_HG

A_1

+VwZ5

?vp

400kVRM

SLL /_0

LF

P:-652.36

Q:169.76

LF1

23

1

230/115/13.8

HG

A_AT5023

1

230/115/13.8

HG

A_AT40

+

L31

+VwZ15

?vp115kVRM SLL / _0

P Q

115kVRM SLLP=69M WQ =- 11. 8M VAR

Load11

+-1|1E15|0

S_SCP_HBL_1

+-1|1E15|0

S_SCP_HBL_2

+-1|1E15|0

S_HBL_SCP_1

+-1|1E15|0

S_HBL_SCP_2

23

1

230/115/13.8

CUT_AT10

23

1

230/115/13.8

CUT_AT20

+

L32

+

L33

+VwZ18

?vp115kVRM SLL / _0

P Q115kVRM SLLP=35M WQ =5M VAR

Load20

23

1

230/115/13.8

SCP_AT10

+

100M

R36

23

1

230/115/13.8

SCP_AT20

P Q115kVRM SLLP=40. 6M WQ =3M VAR

Load27+VwZ20

?vp

115kVRM SLL / _0

+-1|1E15|0

S_HBL_M

ZD_1

+-1|1E15|0

S_SCP_M

ZD_2

+-1|1E15|0

S_M

ZD_HBL_1

+-1|1E15|0

S_M

ZD_HBL_2

+

L30

2 3

1

400/230/13.8

MZD_AT10

2 3

1400/115/13.8

MZD_AT20

LF

P:0.00

Q:-67.41

Phase:0

P=0

V=227kVRM

SLL

LF35

23

1

230/115/13.8

MZD_AT40

+100M

R38

+100M

R39

+VwZ22

?vp

115kVRM SLL / _0


Load28

SM

MZD_U1

SM

MZD_U2

12

+30

MZD_TR1

230/15

12

+30

MZD_TR2

230/15

LFLF36

LF

Phase: 0

LF37

SM

--

MZD_U3

12

+30

MZD_TR3

230/20

LFP: 240. 00Q : - 17. 09

Phase: 0

LF38

23

1

230/115/13.8

HBL_AT10


Load29

+100M

R40

2 3

1230/115/13.8

HBL_AT20

+100M

R34+

100M

R33

+100M

R32

23

1

230/115/13.8

MZD_AT30

+

100M

R37

CP

+

Pk:-120.47 Pm

:122.16

Qk:-13.01 Q

m:8.55

94.00

LM

D93XX0G

MD_1

CP

+104.00

GM

D93XX0CUT_1

CP

+104.00

GM

D93XX0CUT_2

CP

+

Pk:-69.33 Pm

:69.43

Qk:40.73 Q

m:-42.08

12.00

CUT83XX0SCP_1

CP

+

Pk:-69.33 Pm

:69.43

Qk:40.73 Q

m:-42.08

12.00

CUT83XX0SCP_2

CP

+216.40

SCP93XX0HBL_1

CP

+203.30

SCP93XX0HBL_2

+

100M

R35

CP

+

Pk:-24.34 Pm

:24.35

Qk:4.18 Q

m:-7.07

16.00

HBL93XX0M

ZD_1

CP

+

Pk:-26.67 Pm

:26.69

Qk:4.86 Q

m:-7.47

14.60

HBL93XX0M

ZD_2

+100M

R41

+100M

R42

+C12

1701.323251uS

+C13

2268.431002uS

+C14

2268.431002uS

+

100M

R43

+

100M

R44

+100M

R45

LFESP_VSC

P=- 493. 6M WV=406kVRM SLLVsine_z: VwZ27

CP+NRI 93250EFRyNRI 93290AG D

Pk: - 21. 44 Pm : 21. 49Q k: - 23. 76 Q m : - 23. 52

bac

LF

P=- 681. 2M WV=404kVRM SLL

SER_VSC

PQ

230kVRM

SLL

P=48M

W

Q=6.3M

VAR

Load30

PQ

230kVRM

SLL

P=14.74M

W

Q=30M

VAR

Load31

CP

+

Pk:498.60 Pm

:-493.37

Qk:-234.49 Q

m:-42.10 2.40000E+02

HG

A93XX0M

ZD

+-1|1E15|0

S_M

ZD_HG

A_2

PQ

230kVRM

SLL

P=30M

W

Q=0.8M

VAR

Load32

+

100M

R46

+100M

R47

+

100M

R48

+

100M

R49

+C10

2173. 9uS

2

3

1

230/ 115/ 13. 8NG A_AT2

+100M

R50

+100M

R51

+ C11

78764.96534uS

+

L9

+S_CUP_CHO _1

- 1| 1E15| 0

CP+222. 31

CHO 93XX0CUP

Pk: 823. 81 Pm : - 811. 61Q k: - 54. 15 Q m : - 98. 58

ba

cba

cba

c

ba

c

+-1|1E15|0

S_HG

A_CUP_2

+-1|1E15|0

S_HG

A_CUP_1

CP+24. 61

HG A93XX0CUP

Pk: 537. 92 Pm : - 537. 39Q k: 37. 64 Q m : - 60. 84

ba

cba

cba

c

ba

c+

- 1| 1E15| 0

S_CUP_HG A_1

+- 1| 1E15| 0

S_CUP_HG A_2+

S_CUP_CHO _2

- 1| 1E15| 0

2

3

1

400/ 115/ 13. 8

CUP_AT10

+

100M

R52P Q

115kVRM SLLP=274. 3M WQ =43. 6M VAR

Load33

bac

bac

+M ZD_230

?vp

230kVRM SLL / _0

CP+

HLC93NO 0SERyHLC93O N0SER2. 35100E+01

Pk: - 13. 76 Pm : 13. 76Q k: - 11. 57 Q m : 2. 37

CENACE SVCHG A_CEVUnique t opUnique t op

LF

LF34

P:-0.00

Q:-156.52

CENACE SVCCUT_CEV

Unique t opUnique t op

CP+76. 00

LM D93XX0G M D_2

CP+

58. 00TLM 1

+- 1| 1E15| 0

S_G VP_LM D

+- 1| 1E15| 0

S_G VP_G M D

2

3

1

230/ 115/ 13. 8

G VP_230

+100M

R53


Load34

+VwZ10

?vp115kVRM SLL / _0

LF

P:-29.20

Q:19.50

Phase:0

P=-29.2M

W

Q=19.5M

VAR

Vsine_z:M

ZD_230

LF42

+115kVRM SLL / _0 ?vp

VwZ1+115kVRM SLL / _0

?vp

VwZ28


VwZ29


VwZ3


VwZ4


VwZ30


VwZ31


VwZ11

+VwZ2

?vp115kVRM SLL / _0


VwZ13


VwZ27


VwZ9


VwZ8

+115kVRM SLL / _0

?vp

VwZ6

+115kVRM SLL / _0

?vp

VwZ7

+VwZ16

?vp115kVRM SLL / _0

+VwZ32

?vp115kVRM SLL / _0 +

VwZ17

?vp115kVRM SLL / _0

+VwZ19

?vp115kVRM SLL / _0

+VwZ21

?vp115kVRM SLL / _0

+

VwZ23

?vp115kVRM

SLL /_0

+VwZ12

?vp115kVRM SLL / _0

+VwZ24

?vp115kVRM SLL / _0

2

3

1

400/ 230/ 34. 5

BAC_AT3

+- 1| 1E15| 0

S_CHO 400_BAC_400

2

3

1

230/ 115/ 13. 8

HLI _AT1

P Q13. 8kVRM SLLP=7. 9M WQ =2. 6M VAR

Load35

+VwZ25

?vp115kVRM

SLL /_0

+-1|1E15|0

S_LM

D_G

MD_2

+-1|1E15|0

S_G

MD_LM

D_2

CP

+

Pk:-120.47 Pm

:122.16

Qk:-13.01 Q

m:8.55

94.00

LM

D93XX0G

MD_2

+G

MD_C1

1701.323251uS

12

+30400/ 19ECC_T01

LFLF6

SM

ECC_U1

12+30

400/ 19

ECC_T02

LFLF9

SM

ECC_U2

12

+30

400/ 19

ECC_T03

LFLF16

SM

ECC_U3

SM- -

ECC_U4

1 2

+30230/ 19

ECC_T04

1 2

+30230/ 19

ECC_T05

1 2+30

230/ 19ECC_T06

SM- -

ECC_U5

SM- -

ECC_U6

LFLF18

P: 241. 60Q : - 23. 18

LFLF19

P: 241. 60Q : - 23. 18

LFLF20

P: 265. 00Q : - 21. 78

12

+30400/ 19TPD_T01

LFLF25P: 150. 00

Q : - 28. 95

SM- -

TPD_U1

12+30

400/ 19

TPD_T02

LFLF26

P: 150. 00Q : - 28. 95

SM- -

TPD_U2

12

+30

400/ 19

TPD_T03

LFLF27

P: 155. 00Q : - 28. 81

SM- -

TPD_U3

12

+30230/ 19TPT_T04

LFLF28P: 150. 00

Q : - 15. 44

SM- -

TPT_U4

12+30

230/ 19

TPT_T05

LFLF30

P: 150. 00Q : - 15. 44

SM - -

TPT_U5

12

+30

230/ 19

TPT_T06

LFLF31

P: 155. 00Q : - 15. 30

SM- -

TPT_U6

23

1

230/115/13.8

GM

D_AT10

I CA_230

Va: 238. 05/ _16. 9Vb: 238. 05/ _- 103. 1Vc: 238. 05/ _136. 9

Va: 14. 55/ _55. 4Vb: 14. 55/ _- 64. 6Vc: 14. 55/ _175. 4

Va: 121. 56/ _22. 0Vb: 121. 56/ _- 98. 0Vc: 121. 56/ _142. 0

Va: 119. 39/ _22. 0Vb: 119. 39/ _- 98. 0Vc: 119. 39/ _142. 0

HLI _115

CNN_230

STA_115

Va: 239. 56/ _18. 0Vb: 239. 56/ _- 102. 0Vc: 239. 56/ _138. 0

PLD_230 SSA_230

Va: 236. 56/ _17. 2Vb: 236. 56/ _- 102. 8Vc: 236. 56/ _137. 2

SER_400

Va: 424. 66/ _22. 8Vb: 424. 66/ _- 97. 2Vc: 424. 66/ _142. 8

SER_400

SCN_230Va: 231. 61/ _17. 9Vb: 231. 61/ _- 102. 1Vc: 231. 61/ _137. 9

Va: 238. 00/ _17. 5Vb: 238. 00/ _- 102. 5Vc: 238. 00/ _137. 5

Va: 236. 71/ _31. 5Vb: 236. 71/ _- 88. 5Vc: 236. 71/ _151. 5

G YC_230

NRI _230

Va: 235. 63/ _22. 7Vb: 235. 63/ _- 97. 3Vc: 235. 63/ _142. 7

NCG _230

Va: 237. 64/ _15. 0Vb: 237. 64/ _- 105. 0Vc: 237. 64/ _135. 0

Va: 234. 03/ _21. 6Vb: 234. 03/ _- 98. 4Vc: 234. 03/ _141. 6

EFR_230

EFR_115

SCO _230

SCE_230

AG D_230Va: 234. 01/ _22. 5Vb: 234. 01/ _- 97. 5Vc: 234. 01/ _142. 5

Va: 231. 21/ _17. 9Vb: 231. 21/ _- 102. 1Vc: 231. 21/ _137. 9

Va: 228. 69/ _16. 7Vb: 228. 69/ _- 103. 3Vc: 228. 69/ _136. 7

CNS_230

Va: 228. 51/ _16. 7Vb: 228. 51/ _- 103. 3Vc: 228. 51/ _136. 7

CO T_115

Va: 242. 61/ _22. 4Vb: 242. 61/ _- 97. 6Vc: 242. 61/ _142. 4

HLM _230

Va: 242. 76/ _22. 8Vb: 242. 76/ _- 97. 2Vc: 242. 76/ _142. 8

Va: 241. 94/ _22. 0Vb: 241. 94/ _- 98. 0Vc: 241. 94/ _142. 0

ESP_230

Va: 242. 83/ _22. 7Vb: 242. 83/ _- 97. 3Vc: 242. 83/ _142. 7

HAE_230

Va: 242. 96/ _22. 8Vb: 242. 96/ _- 97. 2Vc: 242. 96/ _142. 8

SER_230

Va: 241. 91/ _23. 0Vb: 241. 91/ _- 97. 0Vc: 241. 91/ _143. 0

HLI _230

Va: 242. 39/ _22. 4Vb: 242. 39/ _- 97. 6Vc: 242. 39/ _142. 4HLT_230

ECC_230

Va: 236. 70/ _33. 4Vb: 236. 70/ _- 86. 6Vc: 236. 70/ _153. 4

Va: 237. 94/ _26. 2Vb: 237. 94/ _- 93. 8Vc: 237. 94/ _146. 2

CO T_230

TPT_230

Va: 236. 08/ _21. 8Vb: 236. 08/ _- 98. 2Vc: 236. 08/ _141. 8

LM I _230Va: 235. 63/ _20. 3Vb: 235. 63/ _- 99. 7Vc: 235. 63/ _140. 3

Va: 236. 11/ _21. 7Vb: 236. 11/ _- 98. 3Vc: 236. 11/ _141. 7

CHO _230

LO U_230

Va: 236. 10/ _20. 8Vb: 236. 10/ _- 99. 2Vc: 236. 10/ _140. 8

Va: 238. 57/ _24. 9Vb: 238. 57/ _- 95. 1Vc: 238. 57/ _144. 9

EM Y_230

Va: 238. 63/ _25. 1Vb: 238. 63/ _- 94. 9Vc: 238. 63/ _145. 1

CO C_230

Va: 412. 32/ _20. 5Vb: 412. 32/ _- 99. 5Vc: 412. 32/ _140. 5

TPD_400

Va: 237. 14/ _31. 6Vb: 237. 14/ _- 88. 4Vc: 237. 14/ _151. 6

PG D_230

Va: 234. 92/ _25. 0Vb: 234. 92/ _- 95. 0Vc: 234. 92/ _145. 0

LCG _230

PG D_115

Va: 118. 88/ _30. 9Vb: 118. 88/ _- 89. 1Vc: 118. 88/ _150. 9

TPO _230

Va: 236. 04/ _20. 5Vb: 236. 04/ _- 99. 5Vc: 236. 04/ _140. 5

Va: 428. 18/ _22. 8Vb: 428. 18/ _- 97. 2Vc: 428. 18/ _142. 8

ECC_400

ECC_400

PNO _230

Va: 238. 70/ _26. 2Vb: 238. 70/ _- 93. 8Vc: 238. 70/ _146. 2

Va: 238. 70/ _26. 2Vb: 238. 70/ _- 93. 8Vc: 238. 70/ _146. 2

ESP_400

Va: 240. 02/ _23. 8Vb: 240. 02/ _- 96. 2Vc: 240. 02/ _143. 8

BAC_230

Va: 422. 97/ _22. 8Vb: 422. 97/ _- 97. 2Vc: 422. 97/ _142. 8

BAC_400

BUS7

HTS_230Va: 241. 17/ _33. 5Vb: 241. 17/ _- 86. 5Vc: 241. 17/ _153. 5

CHO _400Va: 412. 35/ _20. 5Vb: 412. 35/ _- 99. 5Vc: 412. 35/ _140. 5

Va: 402. 94/ _7. 9Vb: 402. 94/ _- 112. 1Vc: 402. 94/ _127. 9

HG A_400

SCP_230Va: 227. 83/ _7. 7Vb: 227. 83/ _- 112. 3Vc: 227. 83/ _127. 7

M ZD_400Va: 410. 07/ _0. 0Vb: 410. 07/ _- 120. 0Vc: 410. 07/ _120. 0

HBL_230

Va: 234. 57/ _2. 0Vb: 234. 57/ _- 118. 0Vc: 234. 57/ _122. 0

M ZD_115

Va: 234. 16/ _16. 3Vb: 234. 16/ _- 103. 7Vc: 234. 16/ _136. 3

NG A_230

Va: 403. 84/ _8. 7Vb: 403. 84/ _- 111. 3Vc: 403. 84/ _128. 7

CUP_400

CUT_230

Va: 227. 00/ _8. 2Vb: 227. 00/ _- 111. 8Vc: 227. 00/ _128. 2

G VP_230

G VP_115

Va: 234. 65/ _1. 8Vb: 234. 65/ _- 118. 2Vc: 234. 65/ _121. 8

Va: 228. 00/ _7. 7Vb: 228. 00/ _- 112. 3Vc: 228. 00/ _127. 7

HG A_230

G ND

G ND

G ND

G ND

LM D_230Va: 234. 99/ _20. 1Vb: 234. 99/ _- 99. 9Vc: 234. 99/ _140. 1

G M D_230

Va: 229. 61/ _14. 2Vb: 229. 61/ _- 105. 8Vc: 229. 61/ _134. 2

+- 1| 1E15| 0

S_PJZ_M EPPk: 22. 45Q k: 28. 05

+- 1| 1E15| 0

S_PJZ_M EP_C2Pk: 22. 45Q k: 28. 05

+- 1| 1E15| 0

S_PJZ_TJIPk: 16. 78Q k: 24. 82

+- 1| 1E15| 0

S_PJZ_TJI _C2Pk: 16. 78Q k: 24. 82

+- 1| 1E15| 0

S_PJZ_RUBPk: 56. 32Q k: - 7. 40

+S_PJZ_RUB_C2

- 1| 1E15| 0Pk: 56. 32Q k: - 7. 40

+- 1| 1E15| 0

S_PJZ_PAPPk: 52. 96Q k: 24. 68

+- 1| 1E15| 0

S_PJZ_PAP_C2

Pk: 52. 96Q k: 24. 68

+S_JO

V_CIP

Pk: 135. 06Q k: - 54. 63

+S_JO

V_PJZ

Pk:124.70

Qk:29.73

+S_M

EP_PJZ

Pk:-22.41

Qk:-31.33

+S_M

EP_PJZ_C2

Pk:-22.41

Qk:-31.33

+S_M

EP_HRA

Pk:-47.52

Qk:-26.55

+S_M

EP_TO

YPk:-44.38

Qk:-26.16

+S_M

EP_TJI

Pk:-19.17

Qk:-59.84

+S_M

EP_TJI_C2

Pk:-19.17

Qk:-59.84

CP

+

93130_93430_93560_93580

3.50000E+00

CP+93440_93450

2. 90000E+00

CP

+

93560_93580

1.13000E+00

CP+

93610_93580

1. 95000E+00

CP+93460_93140

4. 94000E+01

CP

+93460_93680

1.10000E+01

CP+93140_93680

4. 76000E+01

CP+93680_93540

1. 00000E+01

+S_RUM

_HRA

+

S_RUM

_RO

A

CP

+93150_93160

6.00000E-01

CP+

93160_93280

2. 61000E+01

+- 1| 1E15| 0

S_RO A_ELECPk: - 21. 56Q k: - 10. 64

+- 1| 1E15| 0

S_RO A_RUMPk: - 36. 09Q k: 14. 52

+- 1| 1E15| 0

S_RO A_CCMPk: - 261. 14Q k: 18. 32

+- 1| 1E15| 0

S_RO A_CCM _C2Pk: - 261. 14Q k: 18. 32

+- 1| 1E15| 0

S_RO A_SI S_C3Pk: 71. 07Q k: 6. 03

+- 1| 1E15| 0

S_RO A_CROPk: 92. 91Q k: - 31. 89

+

S_CCM

_RO

A

Pk: 261. 35Q k: - 17. 68

+

S_CCM

_RO

A_C2

Pk:261.35

Qk:-17.68

+- 1| 1E15| 0

S_RO A_SI SPk: 92. 76Q k: 8. 94

+- 1| 1E15| 0

S_RO A_SI S_C2Pk: 92. 76Q k: 8. 94

+- 1| 1E15| 0

S_SI S_RO A_C2

Pk: 92. 61Q k: 10. 87

+- 1| 1E15| 0

S_SI S_RO APk: 92. 61Q k: 10. 87

+- 1| 1E15| 0

S_SI S_WI S

Pk: 64. 07Q k: - 38. 68

+- 1| 1E15| 0

S_SI S_RO A_C3Pk: - 70. 95Q k: - 9. 14

+- 1| 1E15| 0

S_RO A_WI SPk: 98. 46Q k: - 14. 01

+- 1| 1E15| 0

S_RO A_CNTPk: 18. 96Q k: - 7. 51

+S_CRO

_RO

A

+

S_CRO

_O

ZA

+

S_O

ZA_CRO

+

S_W

IS_O

ZA

+S_W

IS_SIS

+S_W

IS_RO

A

+S_W

IS_CUC

+S_W

IS_XCO

+S_W

IS_M

XI

+- 1| 1E15| 0

S_CNT_RO A

Pk: - 18. 94Q k: - 0. 95

+S_CNT_CUC

- 1| 1E15| 0Pk: - 5. 07Q k: - 6. 36

+S_XCO

_W

IS

+

S_XCO

_M

XI

+S_M

XI_W

IS

+S_M

XI_XCO

+- 1| 1E15| 0

S_STB_CUC+

- 1| 1E15| 0

S_STB_M XI

+- 1| 1E15| 0

S_STB_VPA+

- 1| 1E15| 0

S_STB_CSC

+- 1| 1E15| 0

S_CSC_STB

Pk: - 42. 45Q k: - 45. 43

+- 1| 1E15| 0

S_CPT_CSCPk: 137. 54Q k: 21. 19

+S_CPT_APD

- 1| 1E15| 0

Pk: 71. 09Q k: - 14. 98

+S_CPT_CPD

- 1| 1E15| 0

Pk: - 122. 38Q k: - 6. 68

+- 1| 1E15| 0

S_CPD_CUCPk: 0. 65Q k: 25. 24

+- 1| 1E15| 0

S_CPD_CPT

Pk: - 122. 42Q k: - 6. 48

+- 1| 1E15| 0

S_CPD_SLR

Pk: - 17. 22Q k: - 0. 04

+S_CPD_CHQ- 1| 1E15| 0

Pk: 19. 84Q k: 12. 24

+S_M

XI_TEK

+- 1| 1E15| 0

S_TEK_M XI+

- 1| 1E15| 0

S_TEK_CTY

+S_TEK_VPA

- 1| 1E15| 0

CP+

- -

7. 90000E+00

93BN0_93NB0

+

Pk:-30.72

Qk:6.66

S_SLR_ESL

CP

+2.35000E+00

93310_93BN0

+

Pk:17.24

Qk:-8.54

S_SLR_CPD

+

Pk:-47.48

Qk:-5.65

S_CHQ

_ESL

+

Pk:-19.83

Qk:-16.92

S_CHQ

_CPD

CP+

2. 06500E+01

93310_93BN0

CP

+3.70000E+00

93470_93BN0

CP+

2. 03000E+01

93310_93470

Pk: 2. 62 Pm : - 2. 60Q k: 12. 20 Q m : - 20. 19

CP

+

1.49300E+01

93190_93260

CP+

3. 80000E+00

S_TEK_CTY

CP

+

9.73000E+00

93290_93260

CP+1. 10000E+01

93BN0

CP

+

3.61000E+00

93BN1_93NB1

CP

+

4.00000E+00

93BN0_93NB0

CP+

2. 85000E+00

93550_93BN0

- -

CP

+

2.31000E+01

93550_93BN0

CP

+

5.00000E+00

93660_93BN0

CP

+

3.35000E+00

93170_93590

CP+

3. 55000E+00

93670_93170

CP+

7. 57000E+00

93180_93670

CP+

1. 50000E+01

93BN0_93NB0

CP+

3. 40000E+00

93170_93180

CP

+

5.40000E+00

93510_93520

Pk:-522.28 Pm

:522.71

Qk:36.64 Q

m:-35.35

CP+

1. 64400E+01

93660_93550

CP

+

2.80000E+00

93620_93360

CP+

3. 50000E+00

93210_93BN0

CP

+

6.92000E+00

93BN0_93640

CP+

2. 70000E+00

93220_93BN0Pk: 121. 78 Pm : - 121. 73Q k: - 18. 76 Q m : 18. 03

CP

+

3.60000E+00

93320_93260

CP+

93150_93BN0

3. 91750E+01

+

S_ELEC_RO

A+

S_ELEC_HRA

CP+

93150_93BN0

3. 91750E+01

+S_HRA_TJI

Pk:-119.21

Qk:-81.27

CP+

93560_93580

1. 07000E+01

- -

+S_TO

Y_M

EP

+S_TO

Y_HRA

+

S_TAB_CUC_C2

Pk:-92.46

Qk:-52.86

+

S_TAB_CUCPk:-92.46

Qk:-52.86

+

S_TAB_HRAPk:140.34

Qk:9.23

+

100M

R1

+100M R2

2 3

1

400/230/13.8

HRA_AT2

2 3

1

400/230/13.8

HRA_AT1

+S_HRA_TAB

Pk:-140.13

Qk:-48.05

+

S_HRA_TAB_C2

Pk:-140.13

Qk:-48.05

CP

+

6.00000E+01

LT_TAB_HRA_400

2

3

1

230/ 115/ 13. 8

CI P_AT70

+

100M R3

+

100M

R4

2

3

1

230/ 115/ 13. 8

CI P_AT50

+100M

R6

+100M

R13

+100M

R14

2 3

1

230/69/13.8

MEP_AT30 2 3

1

230/69/13.8

MEP_AT50

2 3

1

230/69/13.8

HRA_AT10

+100M

R16

2 3

1

230/69/13.8

RUM

_T10

+100M

R17

2 3

1

230/161/13.8

CRO

_AT50

+

100M

R19

2

3

1

230/ 161/ 13. 8

SI S_AT30

2

3

1

230/ 161/ 13. 8

SI S_AT50

+100M

R20+

100M

R21

2

3

1

230/161/13.8

MXI_AT20

2

3

1

230/161/13.8

MXI_AT70

+- 1| 1E15| 0

S_CUC_TAB_C2Pk: - 92. 60Q k: 5. 17

+- 1| 1E15| 0

S_CUC_TABPk: - 92. 60Q k: 5. 17

+

L2

+

L3

+C1

555.53uS

+C2

810.15uS

+C3

290.5uS

+C4

810.15uS

+C5

1134. 22uS

+C7

4536.86uS

12

+30230/ 15U05

LFLF1

SM

PJZ05

12

+30230/ 15U06

LFLF2

SM

PJZ06

12+30230/ 18U07

LFLF3

SM

PJZ07

12

+30230/ 21U08

LFLF4

SM

PJZ08

12

+30230/ 21

U09

LFLF5

SM

PJZ09

12

+30230/ 16. 5

U10PJZ

LFLF6

P: 175. 00Q : 48. 03

SM - -

PJZ10

12+30230/ 13. 8U11PJZ

LFLF7

P: 77. 50Q : 26. 66

SM- -

PJZ11

12

+30115/ 13. 8

U01

LFLF10

SM

CI P01

12

+30230/ 13. 8

U06CPD

LFLF11P: 75. 80

Q : 4. 43

SM- -

CPD06

12+30

230/ 13. 8U07

LFLF12

P: 75. 00Q : 4. 41

SM- -

CPD07

12 +30

230/16

U02

SM

--

CCM

02

LF

LF15

P: 150. 00Q : 2. 01

SM

--

CCM

03

12 +30

230/16

U03

LF

LF16

P: 146. 00Q : 1. 88

12

+30

230/21

U04

SM

--

CCM

04LF

LF17

P: 229. 30Q : 1. 69

12

+30

230/16.5

U02JO

VSM

--

JO

V02

LF

LF22

P: 174. 70Q : 4. 83

12

+30

230/13.8

U01JO

VSM

--

JO

V01

LF

LF21

P: 87. 30Q : 1. 30

PQ

CIP_50_115

115kVRM

SLL

P=52.1M

W

Q=-31.6M

VAR

PQ

CIP_70_115

115kVRM

SLL

P=46.7M

W

Q=-28.3M

VAR

PQM EP_30_69

69kVRM SLLP=52M WQ =- 3. 9M VAR

PQM EP_50_69

69kVRM SLLP=53. 4M WQ =- 4M VAR

PQHRA_10_69


PQ

SIS_50_161

161kVRM

SLL

P=98.3M

W

Q=32.9M

VAR

PQ

SIS_30_161

161kVRM

SLL

P=98.3M

W

Q=32.9M

VAR

PQCRO _50_161

161kVRM SLLP=102. 3M WQ =- 51. 6M VAR

PQM XI _20_161


PQM XI _70_161


+CI P_115

?vp

+M EP_69

?vp

+HRA_69

?vp

+SI S_161

?vp

+CRO _161

?vp

LFP: 95. 80Q : 15. 80

TAB+TAB

?vp

LFP: 2. 30Q : - 0. 24

I M PVLY

12

230/230

YgD_1

12

230/230

YgYg_np2

+-1|1E15|0

S_IV_RO

A

+- -

I VUSA

?vp

P Q XCO _230230kVRM SLLP=47. 8M WQ =17. 8M VAR

PQ

Load2

230kVRM

SLL

P=25.8M

W

Q=6.5M

VAR

P QLoad3


PQ

Load4

230kVRM

SLL

P=13.6M

W

Q=1.9M

VAR

PQLoad5


PQ

Load6

115kVRM

SLL

P=45.8M

W

Q=17.1M

VAR

PQLO AD_O ZA


PQ

CNT_230

230kVRM

SLL

P=24M

W

Q=7.3M

VAR

PQWI S_230


PQM XI _230


PQ

STB_230

230kVRM

SLL

P=46.6M

W

Q=11.7M

VAR

PQ

TEK_230

230kVRM

SLL

P=95.9M

W

Q=17.7M

VAR

PQ

KEN_230

230kVRM

SLL

P=11.4M

W

Q=2.1M

VAR

PQ

THO

_230

230kVRM

SLL

P=20.6M

W

Q=6.9M

VAR

CP+SM 1

1. 60000E+01

PQLoad1


CE

NA

CE

SV

C

Unique t op

SVC_TEK

LF

Phase: 0P=0V=230kVRM SLL

LF26

+100M

R26

+100M

R27

23

1

400/230/13.8

TAB_AT10

23

1

400/230/13.8

TAB_AT20

ba

cba

c

bac

bac

ba c ba c

ba c ba c

CP+

8. 50000E+01

LT_TAB_CUC_400

+

S_TAB_HRA_C2 Pk:140.34

Qk:9.23

ba

cbac

ba

cbac

ba

c

ba

c

ba

c

ba

cba

c

ba

cba

c

ba

c

ba

cba

c

ba

c

ba

c

ba

c

ba

c

CP

+SM

3

7.05000E+00

ba c ba c ba c ba c

+S_HRA_TJI_C2

ba

cba

c

ba c ba c

ba c ba c

ba c ba c ba c ba c

ba

c

ba

c

ba

cba

c

ba

c

ba

c

CP

+93140_93540

3.00000E+00

ba c ba c

bac

bac

+- 1| 1E15| 0

S_PJZ_LO SPk: 15. 98Q k: - 59. 61

+- 1| 1E15| 0S_PJZ_JO V

Pk: - 123. 52Q k: - 29. 96

ba

cba

c

ba

cba

c

ba

cba

c

ba c ba c

ba c ba c

bac

ba

c

bac

ba

c

ba

c

ba

c

ba

c

ba

c

ba

c

ba

c

ba c ba c

12+30

115/ 13. 8U04

LFLF18

SM

TTI 04

12

+30115/ 13. 8

U05

LFLF19

SM

TTI 05

12+30

115/ 13. 8U06

LFLF20

SM

TTI 06

12+30

115/ 13. 8U01

LFLF8

SM

TTI 01

12+30115/ 13. 8

U02

LFLF9

SM

TTI 02

2

3

1

230/ 115/ 13. 8

YgYgD_np1

PQ

PJZ_10_115

115kVRM

SLL

P=64.4M

W

Q=-5.4M

VAR

+PJZ_115

?vp

Z( f )?z

ZI N1

+- 1| 1E15| 0

S_RUB_PJZ_C2

Pk: 56. 26Q k: - 5. 59

+- 1| 1E15| 0

S_RUB_PJZPk: 56. 26Q k: - 5. 59

+S_TJI_PAP_C2

Pk:4.17

Qk:-32.49

+S_TJI_PAP

Pk:4.17

Qk:-32.49

+S_TJI_PJZ

Pk:-16.73

Qk:-30.56

+S_TJI_PJZ_C2

Pk:-16.73

Qk:-30.56

CP+

93410_93420

1. 40000E+01

CP+93110_93120

1. 16000E+01

Pk: 105. 92 Pm : - 105. 82Q k: 49. 37 Q m : - 52. 30

CP

+110_120_330_530

2.38000E+00

CP+

93330_93530

1. 38600E+01

Pk: - 8. 29 Pm : 8. 32Q k: 58. 90 Q m : - 63. 06

CP

+93340_93630

8.90000E+00

+S_TJI_HRA

Pk:-118.80

Qk:-80.41

CP

+

1.60000E+01

93BN0_93NB0

--

+S_TJI_O

M

Pk:-4.37

Qk:-341.27

CP

+ 8.04672E+00

LT_23040

+100M

R7

2

3

1

230/ 69/ 13. 8

RUB_AT10

+100M

R8+

100M

R9

2 3

1

230/69/13.8

PAP_AT10 2 3

1

230/69/13.8

PAP_AT20 2 3

1

230/69/13.8

TJI_AT20 2 3

1

230/69/13.8

TJI_T40

+100M

R10+

100M

R11+

100M

R12

+C6

1701.32uS

PQ

RUB_10_69

69kVRM

SLL

P=118.5M

W

Q=-15M

VAR

PQPAP_10_69


PQPAP_20_69


PQTJI _10_69

69kVRM SLLP=70. 9M WQ =5M VAR

PQTJI _40_69

69kVRM SLLP=50. 9M WQ =0M VAR

PQTJI _20_69


+RUB_69

?vp

+PAP_69

?vp+

TJI _69

?vp

+- -

O TAYM ESA

?vpPQO TAYM ESA


CP

+

6.43000E+00

93440_93450_93330_93530

ba c ba c ba c ba c

bac

bac

ba

cba

c

ba

cba

c

ba c ba c

+S_PAP_PJZ

Pk:-52.90

Qk:-26.45 +

S_PAP_PJZ_C2

Pk:-52.90

Qk:-26.45

+S_PAP_TIJ

Pk:-4.14

Qk:29.09

+S_PAP_TIJ_C2

Pk:-4.14

Qk:29.09

ba c ba c ba c ba c ba c ba c ba c ba c

ba c ba c

ba

c

ba

c

+S_TJI_M

EP

Pk:-19.15

Qk:-61.45

+S_TJI_M

EP_C2

Pk:-19.15

Qk:-61.45

+S_TJI_HRA_C2

Pk:0.00

Qk:-2.54

ba c ba c

ba c ba c

ba c ba c

ba cba cba c ba c

ba

cba

cba

c

ba

c

ba

c

ba

c

ba

c

ba c ba c

+- 1| 1E15| 0

S_CUC_CNTPk: 5. 08Q k: 4. 97

+S_CUC_WI S- 1| 1E15| 0

Pk: 41. 82Q k: - 5. 98

2

3

1

400/ 230/ 13. 8

CUC_AT10

2

3

1

400/ 230/ 13. 8

CUC_AT20

+

100M

R22

+S_VPA_STB

+S_VPA_TEK

CP

+

1.80000E+00

93640_93320

PQVPA_230


bac

bac

+

S_O

ZA_W

IS

ba c ba c

ba c ba c

ba

c

ba c

ba

c

ba

cba

c

ba

cbac

ba

cba

c

ba

cba

c

bac

bac

ba c

ba c ba c

ba

cba

c

ba cba c ba c

ba c

ba c ba c ba c ba c

CP +

3. 20000E+00

93250_93360

ba

c

ba

c

ba c

ba

cba

c ba c

ba cba c

ba c

ba

cba

cba

c

ba

c

ba c

ba c ba c

+- 1| 1E15| 0

S_CUC_M XIPk: 174. 64Q k: - 15. 20

+S_CUC_STB

- 1| 1E15| 0

Pk: 162. 58Q k: 9. 27

+S_CUC_CPD

- 1| 1E15| 0

Pk: 0. 66Q k: 19. 20

ba

c

bac

bac

bac

ba

c

ba c ba c

ba cba c

ba cba c

bac

ba c ba c

bac

bac

bac

ba

cba

c

+

S_CTY_APD

+S_APD_CTY

+S_APD_CPT

CP

+

5.24000E+00

93230_93260

+100M

R23

2 3

1

230/161/13.8

CTY_AT10

PQCTY_10_161

161kVRM SLLP=25M WQ =13. 8M VAR

+CTY_161

?vp

PQAPD_230


PQCTY_230


+S_CTY_TEK

ba c ba cba cba c

ba c ba c

ba c

bac

bac

bac

bac

ba cba c

ba c

+

S_M

XI_STB

ba c ba c

CP

+

2.74000E+00

93BN0_93210

ba cba c

+

S_M

XI_CUC

+M XI _161

?vp

ba c ba c

12+30

230/ 13. 8U08CPT

SM- -

CPT08

12

+30230/ 13. 8

U09

LFLF14

SM

CPT09

ba c

ba cba c

ba

c

ba c

ba

c

ba cba cba c

ba

c

ba c

ba

cba

c

ba

cba

c

ba

c

ba cba c ba c

ba c

ba c ba c

bac

bac

bac

ba c ba c

ba c ba c

bac

bac

bac

bac

ba c ba c

bac

bac

bac

bac

ba c ba c

bac

bac

+Pk:93.60

Qk:-2.87

S_ESL_PID_C2

+Pk:93.60

Qk:-2.87

S_ESL_PID

+Pk:30.73

Qk:-8.63

S_ESL_SLR

+Pk:47.57

Qk:-0.19

S_ESL_CHQ

12

+30

230/13.8

BN21

2

+30

230/16.5

BN1

SM

--

ESLBN1

LF

LF23

P: 180. 00Q : 8. 88

SM

--

ESLBN2 LF

LF24

P: 87. 50Q : 4. 33

+

Pk: 93. 52Q k: - 1. 88

- 1| 1E15| 0S_PI D_ESL_C2

CP+

- -

7. 90000E+0093BN0_93NB0

2

3

1

230/ 161/ 13. 8

PI D_AT20

PQ

PID_20_161

161kVRM

SLL

P=156.3M

W

Q=-18.2M

VAR

+PI D_161

?vp

PQ

PID_230

230kVRM

SLL

P=15.4M

W

Q=4.1M

VAR

PQ

PID2_230

230kVRM

SLL

P=16.3M

W

Q=4.1M

VAR

bac

bac

+

Pk: 93. 52Q k: - 1. 88

- 1| 1E15| 0

S_PI D_ESLbac

bac

CP+

1. 26700E+01

SM 2

CP+1. 04607E+01

LT_23050

LF

P: 570. 70Q : 38. 26

Slack: 404kVRM SLL/ _0

LF25

+SW

1

-1|1e15|0

Pk:124.40

Qk:-6.56

CP+

3. 15000E+00

93BN0_93NB0

CP+2. 43000E+01

93BN0

ba

cba

c

ba

cba

c

+S_CSC_CPT

- 1| 1E15| 0Pk: - 137. 13Q k: - 21. 62

+SW2

- 1| 1e15m s| 0Pk: 192. 39Q k: 6. 13

+SW3

- 1| 1e15m s| 0Pk: 192. 39Q k: 6. 13

+

SW

4

-1|1e15m

s|0

Pk:-47.90

Qk:-7.90

+

SW

5

-1|1e15m

s|0

Pk:-47.90

Qk:-7.90

+SW6

- 1| 1e15m s| 0Pk: 155. 67Q k: - 11. 86

+- 1| 1E15| 0

S_CI P_JO V

Pk: 133. 41Q k: - 56. 30

+- 1| 1E15| 0

S_CI P_LO S

Pk: - 24. 70Q k: - 20. 61

bac

bac

ba

c

2 3

1

230/69/13.8

TJI_AT10

+

3.1O

hm

L1

+

S_O

M_TJI

Pk:-3.77

Qk:-331.31

CP+

93130_93430

2. 60000E+00bac

ba

c

CP

+

2.50000E+00

93BN0_93260

CP+

8. 80000E+00

93640_93BN0

ba c ba c

LFLF13

P: 86. 70Q : 5. 38

+S_LO

S_PJZ

Pk:-15.62

Qk:45.48

2 3

1

230/115/13.8

LO

S_AT20 +

100M

R5

PQLO S_115

115kVRM SLLP=37. 5M WQ =- 22. 4M VAR +

LO S_115

?vp

+

S_LO

S_CIP

Pk:-24.68

Qk:-22.82

ba c ba c

ba c ba c

+VwZ1

?vp

+S_HRA_TO

Y

Pk:57.48

Qk:23.03

+S_HRA_M

EP

Pk:47.65

Qk:21.62

+S_HRA_ELEC

Pk:-21.45

Qk:-28.45

+S_HRA_RUM

Pk:-16.90

Qk:-35.97

ba c ba c ba c ba c

+100M

R15

+- 1| 1E15| 0

S_RO A_I VPk: - 2. 30Q k: - 3. 25

bac

bac

+100M

R18

CP

+

6.85000E+00

93170_93380

CP+

8. 61000E+00

93170_93180

CP+

2. 20000E+00

93640_93260

+100M

R24

bac

bac

+

100M

R25

ELEC

Va: 227. 30/ _- 5. 7Vb: 227. 30/ _- 125. 7Vc: 227. 30/ _114. 3

Va: 230. 23/ _- 6. 1Vb: 230. 23/ _- 126. 1Vc: 230. 23/ _113. 9

O ZA_230

Va: 229. 98/ _- 6. 0Vb: 229. 98/ _- 126. 0Vc: 229. 98/ _114. 0

WI S

CNT

Va: 230. 07/ _- 5. 4Vb: 230. 07/ _- 125. 4Vc: 230. 07/ _114. 6

Va: 229. 51/ _- 6. 2Vb: 229. 51/ _- 126. 2Vc: 229. 51/ _113. 8

STB

HRA_400

CI P_230

Va: 235. 63/ _- 8. 0Vb: 235. 63/ _- 128. 0Vc: 235. 63/ _112. 0

M EP_230

Va: 221. 86/ _- 7. 2Vb: 221. 86/ _- 127. 2Vc: 221. 86/ _112. 8

Va: 224. 41/ _- 6. 2Vb: 224. 41/ _- 126. 2Vc: 224. 41/ _113. 8

HRA_230RUM

Va: 230. 50/ _- 5. 5Vb: 230. 50/ _- 125. 5Vc: 230. 50/ _114. 5

CRO _230

Va: 230. 89/ _- 6. 2Vb: 230. 89/ _- 126. 2Vc: 230. 89/ _113. 8

Va: 229. 36/ _- 5. 6Vb: 229. 36/ _- 125. 6Vc: 229. 36/ _114. 4

SI S

M XI

Va: 229. 99/ _- 6. 2Vb: 229. 99/ _- 126. 2Vc: 229. 99/ _113. 8

PJZ_230Va: 223. 52/ _- 6. 9Vb: 223. 52/ _- 126. 9Vc: 223. 52/ _113. 1

CPT

Va: 229. 01/ _- 5. 5Vb: 229. 01/ _- 125. 5Vc: 229. 01/ _114. 5

CCM _230Va: 230. 08/ _- 4. 5Vb: 230. 08/ _- 124. 5Vc: 230. 08/ _115. 5

Va: 229. 66/ _- 2. 8Vb: 229. 66/ _- 122. 8Vc: 229. 66/ _117. 2

JO V_230

Va: 111. 94/ _- 8. 8Vb: 111. 94/ _- 128. 8Vc: 111. 94/ _111. 2

CI P_115

M EP_69

HRA_69

SI S_161

CRO _161

Va: 163. 35/ _- 8. 0Vb: 163. 35/ _- 128. 0Vc: 163. 35/ _112. 0

M XI _161

I V_230

Va: 230. 00/ _- 4. 9Vb: 230. 00/ _- 124. 9Vc: 230. 00/ _115. 1

XCO

Va: 229. 91/ _- 6. 1Vb: 229. 91/ _- 126. 1Vc: 229. 91/ _113. 9

Va: 228. 33/ _- 5. 5Vb: 228. 33/ _- 125. 5Vc: 228. 33/ _114. 5

CHQ

Va: 228. 98/ _- 5. 0Vb: 228. 98/ _- 125. 0Vc: 228. 98/ _115. 0

SLR

TO Y

Va: 223. 78/ _- 6. 5Vb: 223. 78/ _- 126. 5Vc: 223. 78/ _113. 5

CSC

Va: 227. 71/ _- 6. 5Vb: 227. 71/ _- 126. 5Vc: 227. 71/ _113. 5

RUM _69

RO A_230Va: 230. 02/ _- 5. 0Vb: 230. 02/ _- 125. 0Vc: 230. 02/ _115. 0

TEK

Va: 230. 00/ _- 6. 7Vb: 230. 00/ _- 126. 7Vc: 230. 00/ _113. 3

TAB_400

Va: 401. 54/ _- 1. 0Vb: 401. 54/ _- 121. 0Vc: 401. 54/ _119. 0

Va: 231. 81/ _0. 3Vb: 231. 81/ _- 119. 7Vc: 231. 81/ _120. 3

G ND

G ND

G ND

G ND

G ND

Va: 223. 51/ _- 7. 4Vb: 223. 51/ _- 127. 4Vc: 223. 51/ _112. 6

RUB_230

PAP

Va: 222. 49/ _- 7. 3Vb: 222. 49/ _- 127. 3Vc: 222. 49/ _112. 7

TJI _230

Va: 220. 90/ _- 7. 2Vb: 220. 90/ _- 127. 2Vc: 220. 90/ _112. 8

RUB_69

PAP_69

TJI _69TJI _69B

O M _230

Va: 212. 86/ _- 7. 2Vb: 212. 86/ _- 127. 2Vc: 212. 86/ _112. 8

Va: 230. 16/ _- 5. 4Vb: 230. 16/ _- 125. 4Vc: 230. 16/ _114. 6

Va: 230. 16/ _- 5. 4Vb: 230. 16/ _- 125. 4Vc: 230. 16/ _114. 6

VPA

Va: 229. 77/ _- 6. 6Vb: 229. 77/ _- 126. 6Vc: 229. 77/ _113. 4

Va: 229. 05/ _- 6. 9Vb: 229. 05/ _- 126. 9Vc: 229. 05/ _113. 1

APD

Va: 229. 12/ _- 6. 9Vb: 229. 12/ _- 126. 9Vc: 229. 12/ _113. 1

CTY

CTY_161

ESLVa: 228. 91/ _- 4. 8Vb: 228. 91/ _- 124. 8Vc: 228. 91/ _115. 2

PI D_161

Va: 404. 00/ _0. 0Vb: 404. 00/ _- 120. 0Vc: 404. 00/ _120. 0

CUC_400

CUC_400

Va: 229. 14/ _- 5. 3Vb: 229. 14/ _- 125. 3Vc: 229. 14/ _114. 7

CPD

Va: 229. 14/ _- 5. 3Vb: 229. 14/ _- 125. 3Vc: 229. 14/ _114. 7

CUC_230

Va: 230. 16/ _- 5. 4Vb: 230. 16/ _- 125. 4Vc: 230. 16/ _114. 6

Va: 231. 81/ _0. 3Vb: 231. 81/ _- 119. 7Vc: 231. 81/ _120. 3

TAB_230

Va: 231. 81/ _0. 3Vb: 231. 81/ _- 119. 7Vc: 231. 81/ _120. 3

PI DVa: 228. 75/ _- 5. 2Vb: 228. 75/ _- 125. 2Vc: 228. 75/ _114. 8

Va: 228. 75/ _- 5. 2Vb: 228. 75/ _- 125. 2Vc: 228. 75/ _114. 8

Va: 234. 93/ _- 8. 2Vb: 234. 93/ _- 128. 2Vc: 234. 93/ _111. 8

LO S_230

LO S_115

SE SER-400 kV

SE CUC-400 kV



Página 248 de 411

1/ Elemento fuera de servicio, la contingencia implica su interconexión. 2/ La conexión de este elemnto es ante salida de la LT LCG-93970-LCF. 3/ La conexión de este elemnto es ante salida de la LT NRI-93220-LCD. 4/ Para el caso de las 04:00 horas es conexión del elemento.

(a)

Tabla 5. Contingencias aplicadas para realizar el barrido en la frecuencia (a) En la SE SER

Caso Contingencia del Elemento Caso Contingencia del Elemento

0 Caso Base 44 LT_LCG_93970_LCF

1 GEN_ECC_U04 y GEN_ECC_U06 45 LT_LCG_93990_LCD

2 GEN_ECC_U01 y GEN_ECC_U034/ 46 COC_AT1

3 LT_SER_A3NO0_ESP 47 LT_NRI_93930_NCG y LT_NRI_93940_NCG

4 LT_SER_ANO0_ECC 48 LT_NRI_93210_HLT

5 BAC_AT2 49 LT_NRI_93D70_HLI

6 LT_ICA_93180_STA 50 HLI_AT1

7 LT_CHO_A3NO0_BAC 51 LT_HLI_93410_PGD

8 LT_SSA_93010_ICA 52 LT_HLT_93300_HLI

9 CHO_AT2 53 LT_SER_93NO0_HLI

10 LT_CHO_A3NO0_TPD 54 HLT_AT1

11 PLD_U01 y T01_PLD1/ 55 LT_HLM_93360_HLT

12 PLD_R1 56 HLM_AT1

13 TPD_U01 y TPD_U04 57 LT_HAE_93380_HLM

14 LT_PLD_93330_HAE 58 CONEXIÓN GEN_FEH_U01

15 LT_STA_93140_OBS 59 LT_HAE_93NO0_ESP

16 GEN_FEN_U01 y GEN_FEN_U024/ 60 LT_HAE_93900_HLC

17 GEN_TPD_U01 y GEN_TPD_U04 61 HLC_AT3

18 LT_STA_93110_HLT 62 LT_HLC_93NO0_SER

19 GEN_TPT_U07 y GEN_TPT_U08 63 LT_HLC_93350_GYC

20 GEN_HTS_U01 64 SER_AT1

21 LT_OBS_93150_SCN 65 LT_SER_A3NO0_ECC

22 LT_SCN_93160_CNN 66 GYC_AT1

23 LT_ECC_A3XX0_BAC 67 LT_GYC_93NO0_PGD

24 LT_ECC_93XX0_COT 68 LT_GYC_93NO0_ECC

25 LT_BAC_93XX0_COC 69 PGD_AT5

26 LT_COC_93450_COT 70 LT_PGD_93NO0_ECC

27 LT_SCN_93A10_BNV 71 GEN_LCG_U01 y GEN_LCG_U02

28 LT_BNV_93A00_CNS 72 GEN_AGD_U03 y GEN_AGD_U02

29 LT_COC_93510_PNO 73 GEN_HLI_U01 y GEN_HLI_U024/

30 LT_COT_93550_PNO 74 GEN_GEN_PGD_U3

31 CONEXIÓN LT_ESP_A3XX0_SER DOBLE1/ 75 LT_ECC_93XX0_BAC

32 LT_PNO_93520_HTS 77 LT_STA_93190_NGA

33 LT_PNO_93630_LMD 78 LT_PLD_93080_SSA

34 LT_PNO_93570_EMY 79 LT_PLD_93050_STA

35 LT_EMY_93610_LMD 80 LT_EFR_93270_SCN

36 LT_NRI_93230_BNV 81 LT_SCN_93A10_BNV

37 LT_LMD_93XX0_CHO 82 LT_EFR_93280_BNV

38 BAC_AT2 83 LT_NRI_93250_EFR

39 LT_NRI_93240_LCF2/ 84 LT_AGD_93250_EFR

40 LT_NRI_93220_LCD 85 LT_NRI_93290_AGD

41 COT_AT1 86 LT_NRI_93D70_HLI

42 CARGA_LCF 87 LT_SER_A3NO0_ECC y LT_SER_A3ON0_ECC

43 CARGA_LCD



Página 249 de 411

(b)

Tabla 5. Contingencias aplicadas para realizar el barrido en la frecuencia (b) En la SE CUC

2.2 Resultados del análisis en demanda 23:30 horas de verano 2021 En las Figuras 6 y 7 se muestran los diagramas con las características de la red y los resultados en las Figuras 8 y 9. Cada uno de los valores de impedancia para el rango de frecuencias indicado se representa con un punto en las gráficas (coordenadas x,y) y para cada una de las condiciones de operación del sistema.

CASO CONTINGENCIA ELEMENTO CASO CONTINGENCIA ELEMENTO

0 CASO BASE 32 LT_STB_93640_VPA

1 LT_TAB_A3BN0_CUC 33 LT_CSC_93190_CPT

2 LT_TAB_A3BN0_CUC Y LT_TAB_A3NB0_CUC 34 LT_CPT_93260_APD

3 LT_TAB_A3BN0_HRA 35 LT_TEK_93290_CTY

4 LT_TAB_A3BN0_HRA Y LT_TAB_A3NB0_HRA 36 LT_TEK_93320_VPA

5 LT_CUC_93BN0_CPD 37 LT_CTY_93230_APD

6 LT_CPT_93220_CPD 38 LT_ROA_93160_RUM

7 LT_CPD_93470_CHQ 39 LT_ROA_93BN0_ELE

8 LT_CPD_93310_SLR 40 LT_RUM_93150_HRA

9 LT_CHQ_93BN0_ESL 41 LT_ELE_93BN0__HR

10 LT_SLR_93BN0_ESL 42 LT_HRA_93BN0_TJI

11 LT_ESL_93BN0_PID 43 LT_HRA_93610_TOY

12 SVC_TEK 44 LT_HRA_93580_MEP

13 LT_ROA_93BN0_SIS 45 PID_AT20

14 LT_ROA_93510_CCM 46 CTY_AT10

15 LT_ROA_93180_SIS 47 MXI_AT20

16 LT_ROA_93170_CRO 48 CUC_AT10

17 LT_ROA_93660_WIS 49 CRO_AT50

18 LT_ROA_93550_CNT 50 SIS_AT30

19 LT_SIS_93670_WIS 51 RUM_T10

20 LT_CRO_93380_OZA 52 HRA_AT1

21 LT_OZA_93590_WIZ 53 HRA_AT10

22 LT_WIS_93BN0_CUC 54 GEN_ESL_U01

23 LT_WIS_93620_XCO 55 GEN_CPD_U06

24 LT_WIS_93250_MXI 56 GEN_CPT_U08

25 LT_XCO_93360_MXI 57 GEN_CCM_U03_U04

26 LT_CNT_93BN0_CUC 58 GEN_JOV_U01_U02

27 LT_CUC_93BN0_MXI 59 GEN_PJZ_U10_U11

28 LT_CUC_93BN0_STB 60 LT_ROA_23050_IV

29 LT_MXI_93BN0_TEK 61 LT_TJI_23040_OM

30 LT_STB_93210_MXI 62 LT_ROA_23050_IV Y LT_TJI_23040_OM

31 LT_STB_93BN0_CSC 63 TAB_AT10

ANEXO 3 DE LAS BASES DE LICITACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISIÓN PARA LA INTERONEXIÓN ENTRE EL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN) Y EL SISTEMA ELÉCTRICO BAJA CALIFORNIA (BC)

Página 250 de 411

(a)

Figuras 6 Características del sistema de la GCRNOR en verano 2021 23:30 horas (a) Hermosillo y Nacozari


Página 251 de 411

(b)

Figuras 6 Características del sistema de la GCRNOR en verano 2021 23:30 horas (b) Guaymas, Obregón y Los Mochis


Página 252 de 411

Figuras 7 Características del sistema de la GCRBC en verano 2021 23:30 horas


Página 253 de 411

(a)

Figuras 8 Impedancia del sistema en demanda 23:30 horas de verano 2021, gráfica R,X, (a) SE SER


Página 254 de 411

(b)

Figuras 8 Impedancia del sistema en demanda 23:30 horas de verano 2021, gráfica R,X, (b) SE CUC


Página 255 de 411

(a)

Figuras 9 Impedancia del sistema en demanda 23:30 horas de verano 2021, gráfica Z, (a) SE SER


Página 256 de 411

(b)

Figuras 9 Impedancia del sistema en demanda 23:30 horas de verano 2021, gráfica Z, (b) SE CUC

2.3 Resultados del análisis en demanda 04:00 horas invierno 2021


Página 257 de 411

En las Figuras 10 y 11 se muestran los diagramas con las características de la red en esta condición de operación, y los resultados en las Figuras 12 y 13. Cada uno de los valores de impedancia para el rango de frecuencias indicado se representa con un punto en las gráficas (coordenadas x,y) y para cada una de las condiciones de operación del sistema.

(a)

Figuras 10 Características del sistema en invierno 2021 04:00 horas (a) Hermosillo, Nacozari,


Página 258 de 411

(b)

Figuras 10 Características del sistema en invierno 2021 04:00 horas, (b) Guaymas, Obregón y Los Mochis


Página 259 de 411

Figura 11 Características del sistema de la GCRBC en verano 2021 04:00


Página 260 de 411

(a)

Figura 12 Impedancia del sistema en demanda 04:00 horas invierno 2021, gráfica R,X (a) SE SER


Página 261 de 411

(b)

Figura 12 Impedancia del sistema en demanda 04:00 horas invierno 2021, gráfica R,X (b) SE CUC


Página 262 de 411

(a)

Figura 13 Impedancia del sistema en demanda 04:00 horas invierno 2021, gráfica Z, (a) SE SER


Página 263 de 411

(b)

Figura 13 Impedancia del sistema en demanda 04:00 horas invierno 2021, gráfica Z (b) SE CUC



Página 264 de 411

2.4 Comparación de resultados con ambos métodos En las Figuras 14 y 15 se muestran los resultados comparativos de analizar la impedancia del sistema por un lado usando envolventes y por otro con un modelo detallado.

(a) Demanda 23:30 horas de verano 2021

(b) Demanda 04:00 horas invierno 2021

Figuras 14 Impedancia del sistema en la SE SER (gráfica R,X) con modelo detallado y

usando envolventes



Página 265 de 411

(a) Demanda 23:30 horas de verano 2021

(b) Demanda 04:00 horas invierno 2021

Figuras 15 Impedancia del sistema en la SE CUC (gráfica R,X) con modelo detallado y usando envolventes



Página 266 de 411

En términos generales, en las Figuras 14 y 15 se observa que los valores de impedancia del sistema registrados en el estudio con el modelo detallado en EMTP, son mayores en ciertas condiciones de operación del sistema que en el modelo que cubre el análisis usando envolventes. En algunos casos, la impedancia que se generó en el escaneo en frecuencia mostro un comportamiento diferente a la tendencia elíptica. Es conveniente que los fabricantes tomen en cuenta ambos resultados de envolventes y con modelo detallado a fin de diseñar los filtros, asi como equipos necesarios.

2.5 Resumen de resultados En las Tablas 6 y 7 se resumen los valores los valores mínimos y máximos de los lugares geométricos de las impedancias encontradas en el estudio para la SE SER y CUC en 400 kV respectivamente. Adicionalmente, en el numeral 2.6 se pueden observar los valores mínimos y máximos de los lugares geométricos de las impedancias independientemente para las SE SER y CUC y para los escenarios de verano e invierno.



Página 267 de 411

Tabla 6 Parámetros de los lugares geométricos de las impedancias en la SE SER



Página 268 de 411

Tabla 7 Parámetros de los lugares geométricos de las impedancias en la SE CUC



Página 269 de 411

2.6 Valores mínimos y máximos de impedancias en las SE SER y CUC en función del escenario de estudio. Valores mínimos y máximos de impedancias en las SE SER y CUC en función del escenario de estudio.

Tabla 8 Impedancias mínimas y máximas SE SER caso 23:30 Hrs

Orden de

ArmónicaZmin (pu) Zmáx (pu) Ѳmin(°) Ѳmax(°) Rmin (pu) Rmáx (pu) Xmin (pu) Xmáx (pu)

1 0.0303 0.0500 58.1562 69.6255 0.0115 0.0215 0.0279 0.0460

2 0.0206 0.0764 -68.4952 74.4204 0.0075 0.0322 -0.0191 0.0693

3 0.0315 0.1033 48.9541 74.1558 0.0086 0.0497 0.0303 0.0932

4 0.0561 0.1228 24.1091 46.4084 0.0416 0.0864 0.0239 0.0872

5 0.0561 0.1070 11.7260 45.0307 0.0472 0.0782 0.0144 0.0729

6 0.0662 0.1026 -46.0989 60.4918 0.0388 0.0696 -0.0483 0.0826

7 0.0208 0.1678 -3.9777 72.8460 0.0061 0.1674 -0.0116 0.0888

8 0.0524 0.1255 -1.7712 74.9731 0.0283 0.1254 -0.0039 0.1126

9 0.0985 0.2009 -68.5834 80.8014 0.0234 0.1891 -0.1011 0.1762

10 0.0221 0.1790 -70.1744 78.4425 0.0091 0.1141 -0.0253 0.1754

11 0.0074 0.1944 -63.2455 78.1112 0.0033 0.0584 -0.0066 0.1902

12 0.0392 0.2120 24.8462 72.4894 0.0188 0.1457 0.0284 0.2022

13 0.0374 0.2251 7.8964 82.4257 0.0204 0.2000 0.0110 0.2232

14 0.0653 0.3239 -36.8432 82.2305 0.0347 0.3234 -0.0905 0.2543

15 0.0342 0.2765 -37.8309 78.7178 0.0162 0.0723 -0.0262 0.2711

16 0.0274 0.2842 25.5364 78.9102 0.0054 0.2466 0.0269 0.2789

17 0.0346 0.3017 -33.5748 80.0831 0.0313 0.1163 -0.0526 0.2972

18 0.0906 0.3261 28.8137 79.8801 0.0573 0.1220 0.0644 0.3210

19 0.0479 0.3901 -72.6317 76.9794 0.0143 0.3087 -0.2385 0.3301

20 0.0025 0.3283 -47.0446 83.8909 0.0021 0.0373 -0.0401 0.3264

21 0.0388 0.3891 35.3093 85.0506 0.0120 0.0545 0.0369 0.3876

22 0.1168 0.4054 -12.6445 82.9671 0.0496 0.1391 -0.0275 0.4023

23 0.0742 0.4306 28.1042 85.7309 0.0293 0.1532 0.0625 0.4294

24 0.0261 0.6331 -81.3677 86.6074 0.0039 0.4354 -0.4597 0.4646

25 0.0196 0.4635 -68.2250 77.2453 0.0066 0.1023 -0.0582 0.4521

26 0.1339 0.5845 5.9663 86.8512 0.0288 0.5525 0.0184 0.5242

27 0.0259 0.6545 -65.3594 81.2412 0.0183 0.1673 -0.0910 0.6469

28 0.0784 0.6473 -58.0519 74.6878 0.0262 0.1709 -0.0884 0.6243

29 0.0104 0.6314 -74.5871 72.5604 0.0031 0.5598 -0.2331 0.5790

30 0.0137 0.6273 -43.2825 78.6693 0.0100 0.1233 -0.0094 0.6151

31 0.0771 0.6970 -6.4062 51.5703 0.0766 0.5583 -0.0086 0.4172

32 0.0142 0.6329 -42.6029 70.2825 0.0118 0.2135 -0.1017 0.5957

33 0.0222 0.4683 -67.2732 68.3511 0.0086 0.1728 -0.0205 0.4353

34 0.0634 0.5680 -60.0871 71.2036 0.0204 0.2075 -0.2746 0.5287

35 0.0251 0.5802 -28.0246 81.8646 0.0180 0.0916 -0.0321 0.5743

36 0.0424 0.6810 -16.8950 85.0693 0.0320 0.2274 -0.0123 0.6785

37 0.0360 0.7307 -63.5253 82.7939 0.0161 0.1666 -0.0766 0.7249

38 0.0152 0.9617 61.9692 85.0703 0.0027 0.0826 0.0150 0.9582

39 0.1606 1.5755 -66.7100 74.4846 0.0660 0.4214 -0.5303 1.5181

40 0.0250 0.5146 -59.2548 21.4236 0.0233 0.4790 -0.1190 0.1880

41 0.0510 0.7571 20.6239 73.2049 0.0179 0.2188 0.0307 0.7248

42 0.0106 1.2959 -77.8752 65.3508 0.0024 0.5405 -0.1170 1.1778

43 0.0115 0.6667 8.9032 79.9855 0.0054 0.5063 0.0018 0.4338

44 0.1348 1.3217 -70.7593 49.0267 0.0444 0.8667 -0.4102 0.9979

45 0.0102 0.4224 -58.0731 59.4319 0.0071 0.3764 -0.1917 0.0713

46 0.0541 0.3594 -75.7350 68.2271 0.0133 0.1677 -0.0525 0.3179

47 0.0335 0.9465 -76.2486 76.7728 0.0077 0.3735 -0.4072 0.9200

48 0.0457 1.3100 -22.0960 73.0462 0.0146 1.2138 -0.4928 0.2553

49 0.1559 0.5164 -60.8579 50.9018 0.0849 0.5009 -0.2141 0.3664

50 0.0217 0.6930 -60.7434 33.9802 0.0108 0.5747 -0.1106 0.3873



Página 270 de 411

Tabla 9 Impedancias mínimas y máximas SE SER caso 04:00 Hrs

Orden de


1 0.0361 0.0568 72.5793 75.9705 0.0092 0.0145 0.0349 0.0550

2 0.0572 0.0922 68.1187 76.6881 0.0132 0.0263 0.0556 0.0892

3 0.0575 0.1081 28.3718 46.2968 0.0460 0.0747 0.0275 0.0782

4 0.0418 0.2097 -4.8993 52.0608 0.0338 0.1336 -0.0047 0.1617

5 0.0423 0.1375 16.3474 45.9764 0.0361 0.1319 0.0163 0.0561

6 0.0676 0.1394 1.6488 38.1044 0.0648 0.1301 0.0037 0.0660

7 0.0324 0.1126 3.2110 59.3667 0.0292 0.1086 0.0045 0.0627

8 0.0515 0.1208 -14.2727 78.8855 0.0233 0.0804 -0.0204 0.1185

9 0.0543 0.2159 -72.3828 75.8973 0.0164 0.1639 -0.0725 0.1406

10 0.0124 0.1643 -33.8291 76.8535 0.0103 0.0730 -0.0069 0.1600

11 0.0219 0.1969 56.4626 80.8953 0.0100 0.0552 0.0196 0.1944

12 0.0396 0.2181 30.2280 67.1084 0.0198 0.1276 0.0343 0.2010

13 0.0526 0.2844 -1.0047 80.6811 0.0320 0.2563 -0.0021 0.2364

14 0.0531 0.2538 -45.2095 76.3725 0.0397 0.2303 -0.0989 0.2467

15 0.0314 0.2449 -21.8528 76.4524 0.0165 0.0740 -0.0117 0.2334

16 0.1001 0.3738 35.5674 80.2244 0.0285 0.2966 0.0614 0.2546

17 0.0467 0.2928 -36.1836 82.6131 0.0376 0.1549 -0.0672 0.2903

18 0.0841 0.3337 20.8821 81.2079 0.0510 0.1591 0.0540 0.3298

19 0.0706 0.3466 -49.4572 72.3001 0.0479 0.1489 -0.1660 0.3302

20 0.0283 0.3275 -38.5201 83.5180 0.0276 0.0552 -0.0439 0.3254

21 0.0552 0.3827 24.9856 81.2519 0.0272 0.0582 0.0233 0.3783

22 0.1027 0.3584 -26.7802 82.9625 0.0439 0.1456 -0.0574 0.3557

23 0.0827 0.4238 58.5626 86.3401 0.0271 0.0627 0.0721 0.4229

24 0.1317 0.4427 -56.6731 77.1330 0.0768 0.3153 -0.2674 0.4316

25 0.0450 0.4635 -59.7417 84.1279 0.0209 0.0474 -0.0389 0.4611

26 0.1491 0.5237 -28.2707 87.0918 0.0266 0.4581 -0.1466 0.5230

27 0.0163 0.6176 -56.0322 78.0869 0.0152 0.1275 -0.0458 0.6043

28 0.0849 0.5571 20.7286 72.8368 0.0304 0.1738 0.0658 0.5323

29 0.0689 0.6578 -74.8693 76.1634 0.0180 0.5990 -0.2719 0.5847

30 0.0153 0.6350 -14.6046 78.0199 0.0148 0.1318 -0.0039 0.6211

31 0.0393 0.5922 13.7356 45.1861 0.0382 0.4174 0.0093 0.4201

32 0.0173 0.6281 -46.0014 75.8540 0.0172 0.1817 -0.1882 0.6090

33 0.0583 0.5260 39.6173 74.5237 0.0156 0.3283 0.0562 0.4110

34 0.0824 0.5002 -63.3987 74.8312 0.0647 0.1412 -0.2724 0.4828

35 0.0275 0.6218 -35.1383 83.4350 0.0137 0.0711 -0.0270 0.6177

36 0.0785 0.6682 -40.0304 83.5633 0.0641 0.2325 -0.1047 0.6639

37 0.0444 0.7670 -49.7675 80.1491 0.0374 0.1312 -0.0528 0.7557

38 0.0784 0.9478 61.5626 84.9689 0.0261 0.0831 0.0740 0.9441

39 0.1378 1.6274 -66.5742 76.5140 0.0569 0.3795 -0.4444 1.5825

40 0.0315 0.7023 -63.7100 3.4544 0.0243 0.7010 -0.1148 0.0423

41 0.0475 0.6395 23.2762 71.7434 0.0160 0.2685 0.0270 0.5804

42 0.0711 1.0035 -78.6432 58.4431 0.0212 0.5252 -0.1055 0.8551

43 0.0138 0.8175 30.7470 76.8026 0.0118 0.6266 0.0070 0.5250

44 0.1228 0.5901 -65.6752 49.3914 0.0506 0.5421 -0.2341 0.4480

45 0.0088 0.7817 -59.3631 66.1016 0.0071 0.7618 -0.0665 0.1750

46 0.1198 0.7723 4.3697 75.4984 0.0451 0.2988 0.0228 0.7477

47 0.0599 0.7820 -73.7918 62.2758 0.0167 0.3638 -0.3023 0.6922

48 0.0564 1.7195 34.2740 66.4054 0.0226 1.4209 0.0516 0.9683

49 0.1378 0.8067 -53.3157 37.1143 0.0891 0.6433 -0.1567 0.4868

50 0.0214 0.8104 -62.1500 35.1854 0.0109 0.6623 -0.1222 0.4670



Página 271 de 411

Tabla 10 Impedancias mínimas y máximas SE CUC caso 23:30 Hrs

Orden de


1 0.0278 0.0517 55.3240 79.7805 0.0057 0.0187 0.0270 0.0495

2 0.0517 0.0834 68.4161 81.3099 0.0093 0.0201 0.0507 0.0817

3 0.0785 0.1296 55.2340 70.5167 0.0302 0.0578 0.0645 0.1160

4 0.1192 0.2560 54.2002 75.5795 0.0352 0.1128 0.1087 0.2298

5 0.1438 0.5243 4.9575 74.2253 0.0394 0.5223 0.0453 0.2600

6 0.1787 0.9674 -69.5583 82.9522 0.0219 0.6514 -0.7152 0.3204

7 0.0841 0.3029 -80.8838 80.9254 0.0133 0.2155 -0.2650 0.2108

8 0.0397 0.2350 -84.6560 82.2185 0.0053 0.0410 -0.1528 0.2328

9 0.0129 0.2727 -87.5549 84.1265 0.0029 0.0279 -0.1000 0.2713

10 0.0048 0.3135 -88.1911 83.4051 0.0021 0.0360 -0.0696 0.3114

11 0.0099 0.3508 -88.3728 85.5653 0.0012 0.0518 -0.0491 0.3469

12 0.0061 0.3815 -88.4237 86.7538 0.0009 0.0730 -0.0334 0.3744

13 0.0141 0.4009 -88.3270 86.5871 0.0006 0.0951 -0.0204 0.3895

14 0.0089 0.4063 -87.4019 86.0851 0.0004 0.1077 -0.0088 0.3918

15 0.0019 0.4046 75.3241 85.4403 0.0004 0.1025 0.0018 0.3914

16 0.0120 0.4100 73.4593 87.9177 0.0004 0.0839 0.0120 0.4013

17 0.0220 0.6770 44.8118 88.6905 0.0005 0.2260 0.0220 0.6584

18 0.0323 1.1161 6.6547 88.6935 0.0007 0.9727 0.0322 0.7949

19 0.0429 1.1831 -60.6899 88.6762 0.0010 1.1345 -0.4976 0.5162

20 0.0544 0.7124 -79.4319 88.6974 0.0012 0.3491 -0.6210 0.5341

21 0.0673 0.5634 -84.0708 88.7154 0.0015 0.4526 -0.3771 0.5593

22 0.0823 0.5914 -85.2620 88.6773 0.0019 0.1160 -0.2369 0.5872

23 0.0560 0.6137 -86.4118 88.5426 0.0025 0.0709 -0.1610 0.6096

24 0.0320 0.6424 -86.3698 88.4479 0.0020 0.0704 -0.1066 0.6385

25 0.0121 0.6692 -86.0329 88.0251 0.0012 0.0774 -0.0643 0.6647

26 0.0013 0.6797 -84.5178 87.5020 0.0007 0.0794 -0.0291 0.6751

27 0.0026 0.6951 41.9525 87.7473 0.0007 0.0594 0.0017 0.6926

28 0.0306 0.7308 86.5968 88.5905 0.0009 0.0404 0.0306 0.7297

29 0.0557 0.8058 85.6123 88.8707 0.0011 0.0617 0.0557 0.8035

30 0.0806 10.0215 -19.6614 88.9097 0.0015 9.4373 -3.3719 0.8236

31 0.0947 0.8713 -85.1414 88.7052 0.0026 0.0638 -0.7506 0.8701

32 0.1517 0.9102 -86.7395 88.4582 0.0042 0.1197 -0.3765 0.9074

33 0.2064 0.8990 -88.2548 87.8007 0.0076 0.3192 -0.2486 0.8953

34 0.1771 2.6257 -88.8578 87.1378 0.0035 1.9091 -1.8027 0.9623

35 0.1339 2.0620 -88.9539 85.5764 0.0024 0.9145 -1.9335 1.0114

36 0.1040 1.1871 -88.9912 84.3089 0.0018 0.3355 -0.3789 1.1387

37 0.0815 1.4903 -88.9339 82.1071 0.0015 0.8950 -1.1917 1.0962

38 0.0638 1.1090 -88.8089 77.7974 0.0013 0.2344 -0.3951 1.0840

39 0.0489 1.0057 -89.1771 80.4108 0.0007 0.1748 -0.2445 0.9917

40 0.0356 1.1220 -89.1686 84.5351 0.0005 0.1069 -0.2081 1.1169

41 0.0238 1.2439 -88.9007 80.1044 0.0005 0.2138 -0.0981 1.2254

42 0.0079 1.0999 -88.2460 69.1308 0.0004 0.3918 -0.0295 1.0277

43 0.0026 1.2764 -81.8437 83.4407 0.0004 0.2938 -0.0026 1.2422

44 0.0076 1.1403 69.9860 87.1003 0.0004 0.3903 0.0076 1.0714

45 0.0177 1.0146 73.8967 88.5250 0.0005 0.2814 0.0177 0.9748

46 0.0281 1.0136 80.3995 88.9596 0.0005 0.1690 0.0281 0.9994

47 0.0390 1.0779 85.0916 89.2186 0.0005 0.0922 0.0390 1.0739

48 0.0511 1.2489 85.6830 89.2659 0.0007 0.0940 0.0511 1.2454

49 0.0639 1.1116 79.2550 88.9004 0.0012 0.2072 0.0639 1.0921

50 0.0790 7.8120 12.7904 89.2559 0.0010 7.6181 0.0789 1.7294



Página 272 de 411

Tabla 11 Impedancias mínimas y máximas SE CUC caso 04:00 Hrs

Orden de


1 0.0295 0.0614 56.4170 82.5366 0.0043 0.0248 0.0292 0.0603

2 0.0545 0.1011 65.5101 83.1044 0.0065 0.0298 0.0541 0.0999

3 0.0982 0.2143 22.0715 73.0197 0.0334 0.1398 0.0369 0.1623

4 0.1474 0.3236 39.4964 80.0588 0.0298 0.1750 0.1117 0.3065

5 0.1446 0.4560 -37.0424 61.2216 0.1087 0.4298 -0.1523 0.1980

6 0.1285 0.3242 -62.8838 67.5682 0.0632 0.2671 -0.2673 0.2126

7 0.0828 0.2054 -69.6268 52.9928 0.0351 0.1718 -0.1614 0.1524

8 0.0429 0.1791 -77.9079 68.3990 0.0090 0.0932 -0.1593 0.1665

9 0.0131 0.2122 -84.7029 80.3243 0.0033 0.0357 -0.1101 0.2092

10 0.0069 0.2611 -88.2286 84.9012 0.0023 0.0247 -0.0729 0.2600

11 0.0099 0.3168 -88.9004 85.7953 0.0010 0.0232 -0.0499 0.3160

12 0.0105 0.3738 -88.7756 85.2114 0.0007 0.0450 -0.0335 0.3711

13 0.0126 0.4163 -88.3974 85.4347 0.0006 0.0941 -0.0204 0.4055

14 0.0088 0.4059 -87.3380 85.4330 0.0004 0.1302 -0.0088 0.3845

15 0.0019 0.3844 73.4003 84.0155 0.0004 0.1098 0.0018 0.3684

16 0.0120 0.3905 77.8767 87.8742 0.0004 0.0816 0.0120 0.3819

17 0.0219 0.5314 75.5733 88.6494 0.0005 0.1097 0.0219 0.5200

18 0.0322 1.3525 35.5856 88.9171 0.0006 1.0444 0.0322 1.0852

19 0.0430 1.3730 -68.3280 88.8291 0.0009 1.1171 -0.7982 0.5257

20 0.0546 0.6134 -77.9364 88.7142 0.0012 0.2955 -0.5375 0.5580

21 0.0676 0.5893 -82.5532 88.6469 0.0016 0.3554 -0.3617 0.5830

22 0.0829 0.6152 -84.7354 88.2001 0.0026 0.1971 -0.2450 0.6030

23 0.0570 0.6066 -86.4619 88.2299 0.0031 0.0948 -0.1681 0.5991

24 0.0325 0.5934 -87.6065 87.4295 0.0016 0.1118 -0.1115 0.5828

25 0.0121 0.5964 -87.6293 88.0507 0.0008 0.0590 -0.0654 0.5935

26 0.0011 0.6462 -86.6410 88.6750 0.0007 0.0267 -0.0289 0.6456

27 0.0026 0.7021 50.1757 88.7485 0.0007 0.0155 0.0020 0.7019

28 0.0307 0.7583 86.3458 88.7953 0.0008 0.0159 0.0307 0.7581

29 0.0558 0.8475 85.5530 88.8513 0.0011 0.0657 0.0558 0.8450

30 0.0809 6.1097 -35.6465 88.7331 0.0018 4.9649 -3.5606 0.8693

31 0.0992 0.9005 -81.5503 88.1202 0.0038 0.1155 -0.7240 0.8931

32 0.1524 0.8758 -85.1315 87.8924 0.0057 0.1402 -0.3827 0.8646

33 0.2025 0.8833 -87.7422 86.4490 0.0098 0.2336 -0.2482 0.8782

34 0.1783 2.2192 -88.2475 85.9403 0.0055 1.9034 -1.1412 0.9182

35 0.1349 2.3963 -88.6915 84.2379 0.0031 1.7749 -1.9148 0.9526

36 0.1045 1.0086 -88.9065 83.6317 0.0020 0.2482 -0.4011 1.0024

37 0.0817 1.9960 -88.8750 81.0687 0.0016 1.5501 -1.2574 1.0532

38 0.0640 1.0254 -88.6868 75.5157 0.0015 0.2565 -0.5029 0.9928

39 0.0490 0.9466 -89.0558 80.8063 0.0008 0.1512 -0.3240 0.9344

40 0.0357 1.0399 -89.1001 83.7146 0.0006 0.1138 -0.1731 1.0336

41 0.0239 1.0334 -88.8688 80.6896 0.0005 0.1672 -0.0890 1.0197

42 0.0081 1.0280 -88.2853 84.9471 0.0004 0.0905 -0.0331 1.0240

43 0.0026 1.0971 -81.8690 84.9266 0.0004 0.1102 -0.0036 1.0916

44 0.0076 1.1450 78.3774 88.0782 0.0004 0.0978 0.0076 1.1408

45 0.0178 1.2050 83.9309 88.6940 0.0004 0.1143 0.0178 1.1996

46 0.0282 1.2623 81.7942 88.9961 0.0005 0.1802 0.0282 1.2494

47 0.0391 1.1724 79.5356 89.0658 0.0006 0.2129 0.0391 1.1529

48 0.0512 1.2908 79.8083 89.0442 0.0009 0.2284 0.0512 1.2704

49 0.0637 1.0780 83.0865 89.1090 0.0010 0.1298 0.0637 1.0702

50 0.0792 12.2750 -17.9396 89.3684 0.0009 11.6782 -3.7809 1.2050



Página 273 de 411

Anexo E. Instrumento de creación del Contratista.



Página 274 de 411

ANEXO F

“CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS” Contenido

APARTADO A: SERVICIOS DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN .......................................... 276 1. Servicio de disponibilidad de la Línea de Transmisión ............................................ 276 2. Servicio de de disponibilidad de comunicaciones, control y medición de la Línea de

Transmisión ................................................................................................................. 276 I. Servicio de disponibilidad de la Línea de Transmisión ............................................ 277

1. Modelo de Gestión ....................................................................................................... 277 1.1. Control de Procesos .................................................................................................... 278 1.2. Monitoreo de las Prestaciones ................................................................................... 278

1.2.1.Implementación de una Mesa de Atención Operativa (MAO) ............................. 278 1.2.2.Responsabilidades ................................................................................................ 278 1.2.3.Comunicación ....................................................................................................... 279 1.2.4.Capacitación del personal del Contratista en el uso del (MAO) ........................ 279 1.2.5. Alcances ....................................................................................................... 279

1.3. Recursos requeridos para proveer el funcionamiento de los Servicios .................. 279 1.4. Funcionamiento del Servicio – Sub Procesos Centrales .......................................... 280 1.5. Gestión de Operación .................................................................................................. 280 1.6. Políticas de la Organización ....................................................................................... 281

2. Alcance del Mantenimiento Programado en la Línea de Transmisión. .................... 282 2.1. Oportunidad del Mantenimiento Programado ........................................................... 282 2.2. Gestión de Inventario .................................................................................................. 282 2.3. Mantenimiento Programado ........................................................................................ 282 2.4. Procedimientos Correctivos / Reactivos .................................................................... 283 2.5. Capacitación y Asesoría Técnica ............................................................................... 283

3. Planeación, Diseño mejoras, obras adicionales, obras de modernización ............. 284 4. Manual de Operación del Servicio .............................................................................. 284 5. Ajuste con Modelo de Gestión de la Línea de Transmisión y elaboración de

protocolos de enlace ................................................................................................... 285 II. Servicio de disponibilidad de infraestructura de comunicación, control y medición

285 1. Continuidad del Servicio ............................................................................................. 285 2. Procedimientos Correctivos / Reactivos .................................................................... 285 3. Capacitación y Asesoría Técnica ............................................................................... 286 4. Planeación en impacto de Diseño mejoras ................................................................ 286 5. Manual de Operación del Servicio .............................................................................. 286 6. Ajuste con Modelo de Gestión del Servicio de comunicaciones, control y medición a

Línea de Transmisión y elaboración de protocolos de enlace ................................. 286 APARTADO B FUNCIONALIDADES ASOCIADAS A LOS SERVICIOS ............................ 287

1. Objetivo del Apartado B. ............................................................................................. 287 2. Especificaciones de los Servicios. ............................................................................. 287

2.1Especificaciones del Servicio de Disponibilidad del Enlace ............................... 287 2.1.1 Máxima Indisponibilidad Anual Programada ...................................................... 287 2.1.2 Máxima Indisponibilidad Anual No Programada ................................................. 287 2.1.3 Máxima Indisponibilidad del 100% de la Capacidad del Bipolo ......................... 287 2.1.4 Especificaciones de Pérdidas Máximas del Enlace ............................................ 288

2.1.4.1 Pérdidas máximas para estaciones Convertidoras ............................................ 288



Página 275 de 411

2.1.4.2 Pérdidas máximas para la línea de transmisión HVDC ...................................... 288 2.1.4.3 Pérdidas máximas para el enlace ........................................................................ 288

2.1.5 Especificaciones de Limitaciones Máximas a la Trasmisión de Energía 288

2.2 Especificación del Servicio de Comunicación, Control y Medición ......................... 288 2.2.1. Disponibilidad de los Equipos de Comunicación, Control

y Medición. 288 APARTADO C INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS SERVICIOS ............................ 288

1.1. Indicadores del Servicio de Disponibilidad de la Línea de Transmisión ................. 289 1.1.1. Índice de Frecuencia de Salida Programada por Polo (FSSPP) ............... 289

1.1.2. Índice de Frecuencia de Salida de Servicio No Programada Por Polo (FSSNPP) ... 289 1.1.3. Índice de Indisponibilidad Anual Programada por Polo (IAPP) ................ 289 1.1.4. Índice de Indisponibilidad Anual No Programada por Polo (IANPP) ........ 289 1.1.5. Índice de Indisponibilidad Total Anual (ITA) .............................................. 289 1.1.6. Índice de Pérdidas Mensuales de Energía (PME) ...................................... 289 1.1.7. Limitaciones a la Transmisión de Energía (LTE) ....................................... 289

1.2. Indicadores del Servicio de Comunicaciones, Control y Medición .......................... 289 1.2.1. Índice de Disponibilidad de Equipos de Comunicación, Control y Medida ............. 289

INDICADORES DE SERVICIO PARA INFRAESTRUCTURA DE CONEXIÓN HVDC ENTRE EL SISTEMA BAJA CALIFORNIA (BC) CON EL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN). ....................................................................... 290 I. Indicadores del Servicio de Disponibilidad de la Línea de Transmisión ............. 290

1.1 Índice de Frecuencia de Salida Programada por Polo ................................................. 290 1.2. Índice de Frecuencia de Salida de Servicio No Programada Por Polo ....................... 290 1.3 Índice de Indisponibilidad Anual Programada por Polo ............................................... 291 1.4 Índice de Indisponibilidad Anual No Programada por Polo ......................................... 292 1.5 Índice de Indisponibilidad Total Anual .......................................................................... 293 1.6. Índice de Pérdidas Mensuales de Energía ................................................................... 293

1.7 Limitaciones a la Transmisión de Energía ........................................................... 294 II. Indicador del Servicio de Comunicaciones, Control y Medición. ........................ 295

2.1 Índice de Disponibilidad de Equipos de Comunicación, Control y Medida ................ 295 APARTADO D: SISTEMA DE REGISTRO E INFORME DE FALLA ................................. 297



Página 276 de 411

ANEXO F “CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS”

APARTADO A: SERVICIOS DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN

El Contratista debe garantizar la provisión de los Servicios de la Línea de Transmisión solicitados en condiciones de excelencia acordes con la importancia y envergadura que un Proyecto de la Línea de Transmisión significa, la cual deberá realizarse bajo criterios de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad, economía y sustentabilidad que la Contratante requiere proveer como responsable del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), garantizando con ello el acceso abierto efectivo y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión (RNT) de acuerdo con las especificaciones establecidas en este Anexos con la implementación acorde a la prestación de los siguientes servicio:

1. Servicio de disponibilidad de la Línea de Transmisión El objetivo del Servicio de disponibilidad de la Línea de Transmisión será proveer una disponibilidad de transmisión de energía eléctrica de corriente directa en alta tensión en base a convertidores tipo fuente de tensión (HVDC-VSC) que a través de sus dos estaciones convertidoras, con punto de conexión a la Red Nacional de Transmisión (RNT) en las barras de 400 kV CA de la subestación eléctrica (SE) Seri de la Gerencia de Control Regional Noroeste y de la SE Cucapáh de la Gerencia de Control Regional Baja California, además de una línea aérea de transmisión en alta tensión de CD (HVDC) de ±500 kVcd, de aproximadamente 700 kms de longitud, tengan disponibilidad de transmisión de energía eléctrica en las condiciones establecidas en el Apartado B y C de este Anexo, de acuerdo a la solicitud de transmisión de energía eléctrica que realice el CENACE. Par la provisión de este servicio el Contratista debe proveer adicionalmente el mantenimiento programado necesario, con la finalidad de controlar el total de veces en el año que un polo sale de servicio y la prevención de fallas de la Línea de Transmisión. Este servicio de disponibilidad de la Línea de Transmisión deberá cuidar el porcentaje de pérdidas de energía mensuales en el total de las instalaciones de la Línea HVDC + Estaciones Convertidoras, llevando, además, a cabo las actividades necesarias que cuiden el porcentaje energía no transmitida durante el servicio debido a limitaciones técnicas u operacionales de los elementos de la interconexión, que no implican la desconexión o salida de servicio de dichos elementos. Este servicio de encontrará regulado por los Indicadores de desempeño establecidos en el Apartado C de este Anexo.

2. Servicio de de disponibilidad de comunicaciones, control y medición de la Línea de Transmisión

El objetivo del Servicio de disponibilidad de comunicaciones, control y medición de la Línea de Transmisión, es proveer de la infraestructura y equipamiento de comunicaciones, así como el proceso de control y medición de la energía transmitida a través de los dos polos de esta línea, en las condiciones establecidas en los Apartados B y C del presente Anexo.



Página 277 de 411

En los puntos siguientes se presentan los alcances, desde el punto de vista de la gestión operativa, que deberá cubrir el Contratista, para la provisión de estos servicios

I. Servicio de disponibilidad de la Línea de Transmisión

1. Modelo de Gestión La operación de la Línea de Transmisión necesita del adecuado diseño de un Modelo de Gestión por parte del Contratista que garantice la prestación de los Servicios bajo criterios de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad, economía y sustentabilidad del SEN. Tomando en cuenta que toda organización moderna que pretenda ser eficiente en la provisión de un servicio de transmisión de energía, como el que se requiere prestar, ha de basar su estructura administrativa en un modelo de organización por procesos, estableciendo un conjunto de conceptos básicos interrelacionados, de importancia esencial vinculados con la implementación de instrumentos de mejora continua, como eje de un concepto de calidad, lo que ha de involucrar la detección de un conjunto de procesos centrales o críticos sobre los que deberá mantener un seguimiento continuo y específico. La descripción del Modelo de Gestión elaborado por el Contratista ha de detallarse en su correspondiente Manual de Organización, que ha de contener el organigrama funcional, las estructuras y funciones de todas las áreas operativas que integrarán la organización diseñada, señalando los niveles jerárquicos, de dependencia, grados de autoridad y responsabilidad, canales de comunicación y coordinación, y toda otra herramienta de gestión que se considere relevante. Este Manual de Organización, deberá ser acorde a una estructura que aporte funcionalidad y eficiencias a criterio del Contratista, sin embargo, este debe contener la definición de los Procesos Centrales o Críticos identificados por el Contratista en términos a la funcionalidad propia de la Línea de Transmisión, y la enunciación de las Políticas Esenciales que guiarán el camino de la organización. Sin embargo es indispensable que el Contratista realice la provisión de los servicios descritos en este Apartado A, cuyo objetivo es mantener las condiciones de funcionalidad, conservación y eficiencia durante la vigencia del Contrato, en niveles iguales a los iniciales en la etapa de operación, así como asegurar la continuidad y la óptima operación de la totalidad de las Instalaciones de la Línea de Transmisión, Sistemas y Equipos necesarios para la provisión del servicio, mediante el cumplimiento de un adecuado Programa Anual de Mantenimiento Programado, y estrictos procedimientos correctivos / reactivos, en cumplimiento de los requerimientos de funcionalidad detallados en el Apartado B de este Anexo, así como en apego a los Indicadores de Desempeño del Apartado C, en absoluto cumplimiento de la Legislación Específica en cada caso, para ello deberá de tomarse en cuenta la implementación de lo siguiente:



Página 278 de 411

1.1. Control de Procesos

Con la finalidad de que el Contratista preste los servicios descritos en el presente Apartado A, es indispensable su organización por procesos, que tiene como uno de sus objetivos contar con un Sistema de Control de los mismos, motivo por el cual se requiere para cada servicio la elaboración de los correspondientes Procedimientos de Control Interno, consistentes con un Programa apropiado de Auditoría de Calidad. Dichos procedimientos de control deberán estructurarse, como mínimo, incluyendo lo solicitado en los Indicadores de Desempeño del Apartado C de este Anexo a través del diseño de un Modelo de Gestión, y deberán ser implementados por los cuadros superiores y medios de la Dirección de Operaciones del Contratista. Las responsabilidades de los citados cuadros en cuanto a estos mecanismos de control deberán claramente establecidas, en oportunidad de la definición de perfiles e incumbencias de los mismos.

1.2. Monitoreo de las Prestaciones 1.2.1. Implementación de una Mesa de Atención Operativa (MAO)

Como se ha expresado el Contratista a de diseñar su Modelo de Gestión para la prestación de los Servicios descritos en este Apartado A, alineado con los criterios de la gestión por procesos, y los conceptos de procesos centrales o estratégicos. La Mesa de Atención Operativa (MAO) deberá ser uno de los mencionados procesos estratégicos, dado que deberá constituirse en el eje fundamental de la relación entre la Dirección de Operaciones (DOP) y la prestación de servicios de la Línea de Transmisión El MAO será el sistema de seguimiento de la prestación de los servicios que garantizará el permanente monitoreo y registro de las prestaciones, con la finalidad de que la Línea de Transmisión cuente con una herramienta de control del nivel de desempeño del Contratista. Será esta Mesa de Atención Operativa la responsable de estructurar un registro permanente y confiable de todas las actividades vinculadas con la prestación y administración de los servicios requeridos, el estado de la totalidad de la infraestructura de la Línea de Transmisión, sistemas y equipos de esta, como así también el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a la calidad final percibida o cualquier otro evento que sea reportado a través de una solicitud de servicio. El MAO y sus registros serán la materia prima para la confección del Reporte Mensual de Desempeño y Pagos, que permitirá al Contratista definir la existencia o no de posibles deducciones relacionadas con incumplimientos contractuales, concepto por el cual esta herramienta se constituye en estratégica para la operación.

1.2.2. Responsabilidades



Página 279 de 411

Será exclusiva responsabilidad del Contratista diseñar, proveer la totalidad de los recursos necesarios, e implementar en la infraestructura de la Línea de Transmisión, La Mesa de Atención Operativa (MAO), de acuerdo a los requerimientos establecidos en el presente Anexo 10 del Contrato: “Condiciones Especificas de la Prestación del Servicio” tanto para el Apartado A y B, y como en el C: “Indicadores de Desempeño”, integrantes del presente Contrato.

1.2.3. Comunicación

El MAO deberá ser el único punto de contacto entre los usuarios y el Contratista. Con este centro ha de comunicarse la totalidad del personal de la Línea de Transmisión, y usuarios en general, a fin de realizar solicitudes de servicio originadas en fallas de prestaciones de rutina de los servicios, instalaciones o equipos, eventos imprevistos, o cualquier otro tipo de evento, sean éstos responsabilidad del Contratista, siendo los operadores del MAO los responsables de clasificar dichos llamados según corresponda, y de implementar las acciones necesarias para su solución, en cumplimiento de los procedimientos integrantes del Manual de Operaciones de la Mesa de Atención Operativa (MAO), oportunamente elaborado por el Contratista.

1.2.4. Capacitación del personal del Contratista en el uso del (MAO)

El Contratista deberá capacitar a la totalidad del Personal de la Línea de Transmisión en el uso de la Mesa de Atención Operativa (MAO), en un principio, con anterioridad al Inicio de la Operación, y luego de manera permanente a lo largo del período contractual, tal como lo establecen los correspondientes Indicadores Generales de Gestión.

1.2.5. Alcances El Servicio de Mesa de Atención Operativa (MAO), ha de abarcar a la totalidad de la Infraestructura de la Línea de Transmisión, personal y usuarios de estas instalaciones. La Infraestructura de la Línea de Transmisión que prestará los servicio descritos en este Apartado A, han de coincidir de manera exacta con el Proyecto de Ingeniería y el Proyecto Ejecutivo de la Línea de Transmisión, estableciéndose que el listado definitivo resultará del correspondiente Proyecto Final y los Planos Conforme a Obra (As built).

1.3. Recursos requeridos para proveer el funcionamiento de los Servicios

Personal El Contratista deberá elaborar, integrar al Manual de Operación del Servicio, y presentar a la Contratante, la Estructura Organizativa y la Plantilla del Personal del Servicio responsable de llevar adelante los procesos del mismo, con perfiles, cargos, responsabilidades y funciones principales.

Recursos Físicos Software de Gestión del Servicio El Contratista deberá garantizar la provisión e implementación de un sistema informático que permita gestionar eficientemente los Sub Procesos del Servicio, y seguir el desarrollo



Página 280 de 411

de las Solicitudes de Servicio que le haga llegar la Mesa de Atención Operativa (MAO), referidas a las tareas de su incumbencia de acuerdo con los requerimientos de funcionalidad del Apartado B de este Anexo. Así mismo, el Contratista contará con un Software de Control para Gestión de Mantenimiento, y con un Sistema de Automatización y Control Centralizado de las Instalaciones y Equipos. El Contratista quien es responsable del Servicio y el Personal Autorizado para la operación de la Línea de Transmisión, deberán poder visualizar en línea, a través de la correspondiente interfaz, el estatus de toda solicitud correspondiente a la gestión y provisión del servicio de transmisión, desde la emisión del Número de Reporte, hasta su cierre definitivo, de acuerdo con los requerimientos que se den en la Mesa de Atención Operativa (MAO), en el presente Contrato. Oficinas, depósitos, equipos y otros El Contratista deberá proveer y mantener en perfecto estado de conservación, orden, seguridad e higiene, la totalidad de los espacios, salas de máquinas, depósitos, hardware, software, indumentaria, elementos de protección personal, herramientas, materiales, insumos, equipos y maquinarias, dispositivos de señalización, y todo otro recurso necesario para el correcto y fluido funcionamiento del Servicio, aun cuando no estén descritos de manera específica en los presentes requerimientos. Comunicación El Servicio deberá contar con al menos una terminal telefónica en los espacios del mismo destinados a las jefaturas, Supervisores Responsables o Encargados de Turno, como en todos aquellos que el Contratista considere necesario para garantizar el buen funcionamiento. Del mismo modo, se asignará a este Servicio, una dirección de correo electrónico propia. El Contratista deberá proveer a todo el personal del Servicio de aparatos de comunicación portátiles que les permitan estar en constante contacto con sus Supervisores, o en su defecto, con los Encargados de Turno, y con la Mesa de Atención Operativa (MAO). Dichos intercomunicadores no deberán interferir con las frecuencias de las de otros servicios, en especial con las del Servicio de Seguridad y Vigilancia.

1.4. Funcionamiento del Servicio – Sub Procesos Centrales El Contratista deberá elaborar e implementar, como mínimo y de manera no excluyente, los siguientes Procesos y Sub Procesos, que deberá integrar al Programa de Rutinas que formará parte del Manual de Operación del Servicio Aprobado, siempre en cumplimiento de la Legislación Aplicable Vigente, y de los requerimientos establecidos en los correspondientes Indicadores de Desempeño del Apartado C de este Anexo.

1.5. Gestión de Operación



Página 281 de 411

El personal del Servicio deberá organizar prestaciones de rutinas diarias de chequeo del buen funcionamiento y puesta en marcha de la Línea de Transmisión, cuando así corresponda, de las Instalaciones, Sistemas, Equipos de la totalidad de las Instalaciones y equipos existentes en la Línea de Transmisión Eléctrica que conecta la subestación eléctrica SERI en Hermosillo, Sonora, con la Subestación Eléctrica Cucapáh en la Rumorosa, Baja California Norte, con el objetivo de garantizar el funcionamiento oportuno, permanente, eficiente, eficaz y confiable de la misma. Los Procedimientos de Gestión de la Operación se implementarán, como mínimo y de manera no excluyente, para: Equipos fijos e Instalaciones, así como la infraestructura propia de la Línea de Transmisión Eléctrica que conecta la subestación eléctrica SERI en Hermosillo, Sonora, con la Subestación Eléctrica Cucapáh en la Rumorosa, Baja California Norte:

• Estaciones Convertidoras HVDC-VSC • Subestaciones elevadoras • Bancos de Transformación • Conductores • Torres de Transmisión • Circuitos • Alimentadores • Reactores • Protecciones • Equipo de Control y Monitoreo • Cualquier otra instalación en infraestructura necesaria para la provisión

del servicio.

El Servicio, así mismo, será el responsable del Mantenimiento de los equipos afectos al servicio de Transmisión de Energía, así como el Mantenimiento de instalaciones propias de la infraestructura en los predios necesarios para la provisión del servicio de Transmisión de Energía y de todas las instalaciones afectas a la Línea de Transmisión y de aquellos inmuebles que el Contratista utilice para la prestación del Servicio. Derivado de lo anterior, el Contratista deberá diseñar e implementar los medios necesarios para asegurar el funcionamiento oportuno, permanente, eficiente, eficaz, seguro y confiable de la totalidad de la Infraestructura, las Instalaciones propias del servicio de la Línea de Transmisión así como equipos generales y especiales y mobiliario cualquier mobiliario necesario para la gestión y operación del servicio. Lo cual deberá responder a las necesidades del servicio de la Línea de Transmisión, sus usuarios, y la totalidad de la ocupación material de la Línea de Transmisión.

1.6. Políticas de la Organización

El Contratista deberá elaborar y de acuerdo con lo establecido para procesos centrales del Modelo de Gestión, documentos que expliciten detalladamente las políticas esenciales que guiarán el accionar de la organización operativa vinculadas como mínimo, y de manera no excluyente, con los siguientes aspectos:

• Recursos Humanos • Subcontratación • Calidad



Página 282 de 411

• Integración 2. Alcance del Mantenimiento Programado en la Línea de Transmisión.

El Servicio de disponibilidad de la Línea de Transmisión deberá prever el Mantenimiento de Infraestructura e Instalaciones propias de la Línea de Transmisión, así como a los demás Equipos Generales y Especiales, inherentes a la totalidad de la infraestructura de la Línea de Transmisión. Esto incluirá, Instalaciones Sistemas y Equipos asociados a la Línea de Transmisión, Instalaciones, Sistemas, Equipos Especiales y Mobiliario del Contratista de Instalaciones asociadas a la provisión del servicio, así como el administrativo, sectores y trayecto de la Línea de Transmisión, espacios interiores y exteriores, y todo otro elemento, de cerramiento, estructural, etc., que integre la Línea de Transmisión Eléctrica que conecta la subestación eléctrica SERI en Hermosillo, Sonora, con la Subestación Eléctrica Cucapáh en la Rumorosa, Baja California Norte.

2.1. Oportunidad del Mantenimiento Programado El Mantenimiento Programado para Infraestructura e Instalaciones propias de la Línea de Transmisión eléctrica se proveerá en fechas que impacten en la menor medida posible el Servicio de disponibilidad de la Línea de Trasmisión, en función a lo detallado en el Apartado B de este Anexo, así como a su impacto en los indicadores de desempeño detallados en el Apartado C de este Anexo. El Contratista deberá incluir su propuesta de fechas de mantenimiento, para cada proceso que impacte la operación de la Línea de Transmisión y esta deberá ser dada a conocer a la Contratante como al CENACE. El Contratista deberá diseñar y garantizar la implementación de un sistema de alerta ante eventos imprevistos que garantice respuesta rápida las 24hrs, los 365/7 días del año, a través de mecanismos de interacción y comunicación con personal de Mantenimiento presente en las instalaciones de la Línea de Transmisión, así como el área de control de la misma.

2.2. Gestión de Inventario El Contratista elaborará y actualizará periódicamente en el sistema informático del Servicio de la Línea de Transmisión, el inventario exhaustivo de los Bienes Afectos al Contrato que forman parte de las Instalaciones o que son utilizados en la prestación de los Servicios según criterios, clasificaciones y codificaciones universales.

2.3. Mantenimiento Programado El Contratista deberá organizar y llevar adelante en función del correspondiente Programa Anual de Mantenimiento Programado las actividades que tendrán por objetivo minimizar el riesgo de fallo y asegurar la conservación, el mantenimiento, soporte, y todo lo necesario para garantizar las óptimas condiciones de trabajo, la continuidad de la operación y los altos niveles de desempeño de Instalaciones y Equipos de la Línea de Transmisión, con la finalidad de prolongar su vida útil y mantener su rendimiento a niveles eficientes desde el inicio de la etapa de Operación y durante toda la vigencia del Contrato.



Página 283 de 411

Los Procedimientos de Mantenimiento Preventivo se implementarán, como mínimo, para:

• Estaciones Convertidoras HVDC-VSC • Subestaciones elevadoras • Bancos de Transformación • Conductores • Torres de Transmisión • Circuitos • Alimentadores • Reactores • Protecciones • Instalaciones de Control y Monitoreo • Equipo de Control y Monitoreo • Estaciones de Control y Monitoreo • Edificaciones de Gestión del Contratista y • Cualquier otra instalación en infraestructura necesaria para la provisión del

servicio.

2.4. Procedimientos Correctivos / Reactivos El Contratista deberá diseñar procedimientos para responder ante la detección de averías o anomalías con la finalidad de evitar la interrupción del servicio de la Línea de Transmisión, el funcionamiento fuera de los parámetros establecidos en el Apartado B de este Anexo, y el funcionamiento en condiciones que pudieran generar daños para la infraestructura de la Línea de Transmisión o los sistemas que se interconectan al mismo o sistemas, equipos o instalaciones y/o perjuicios en la calidad de la prestación del Servicio Nacional Transmisión del que la Contratante es responsable. Los procedimientos antedichos deben incluirse en el correspondiente Manual de Operación del Servicio que el Contratista y de acuerdo a la Cláusula Décimo Séptima Apartado 2 debe poner a disposición del Representante designado por la Contratante y el CENACE. Las Solicitudes de Servicio vinculadas con la prestación del presente Servicio deberán ser dirigidas por los usuarios únicamente a la Mesa de Atención Operativa (MAO), a los efectos de su registro y control de gestión. El Servicio deberá atender la totalidad de dichas Solicitudes de Servicio en los tiempos fijados en este Anexo por el Anexo 19 del Contrato. “Mecanismo de Pagos” para el Servicio provisto en la Línea de Transmisión. Las acciones asociadas a situaciones no previstas o emergencias, y los procedimientos vinculados con éstas, han de ser incluidos en el correspondiente Plan de Contingencia del Servicio integrado al citado Manual de Operación.

2.5. Capacitación y Asesoría Técnica El Contratista deberá implementar Programas de capacitación específicos sobre las distintas tareas de mantenimiento, gestión, operación y administración de la Línea de Transmisión, los cuales deben ser comunicados a la Contratante, dirigidos tanto a



Página 284 de 411

Personal propio del Contratista, como a Personal designado por el mismo o subcontratado, que utilice los equipos o instalaciones del Contratista, a fin de garantizar la integridad física del personal y las instalaciones, la continuidad de la operación del servicio de la Línea de Transmisión con altos niveles de desempeño de Instalaciones y Equipos de la misma, de tal forma que se coadyuve en prolongar la vida útil de la Línea de Transmisión y logre mantener su rendimiento a niveles iguales a los de Inicio de la etapa de Operación.

3. Planeación, Diseño mejoras, obras adicionales, obras de modernización El Contratista deberá diseñar procedimientos para implementar un servicio de Planeación, Diseño y Administración de Proyectos de Mejoras, Obras Adicionales, Obras de Modernización de la Línea de Transmisión de forma completa, destinado a la gestión de reformas, ampliaciones, mejoras, etc., solicitadas por la Contratante, con la modalidad y condiciones que establece el Contrato y Anexos Técnicos y que oportunamente acuerde con el Contratista.

4. Manual de Operación del Servicio de disponibilidad El Contratista deberá elaborar y entregar a la Contratante y al CENACE, 3 (tres) meses antes de la Fecha Programada de Inicio de Prestación de los Servicios, el Manual de Operación del Servicio de disponibilidad de la Línea de Transmisión, Equipos Generales y Especiales, el cual será validado de acuerdo con el procedimiento establecido en el Apartado 11 de la CLÁUSULA DECIMA SEXTA del Contrato. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS – CONSTRUCCIÓN y deberá incluir como mínimo, aunque no de manera excluyente:

Análisis de Riesgo identificando los posibles puntos críticos de la Infraestructura de la Línea de Transmisión.

Política medioambiental, vinculada a las actividades del servicio de disponibilidad de la Línea de Transmisión.

Programas de Rutinas de Mantenimiento Preventivo Programado Planificado del Servicio de disponibilidad de la Línea de Transmisión

Definición y mapa de procesos para la provisión del Servicio de disponibilidad de la Línea de Transmisión

Interacción con otros procesos y/o servicios

Detalle del recurso físico a proveer

Software, hardware, etc.

Herramientas, maquinarias, equipos, intercomunicadores, elementos de protección general y personal, etc.

Listados de insumos, adjuntando sus fichas técnicas, en función de la Leyes Aplicables vigentes

Organización y Recursos Humanos necesarios para la provisión del servicio de disponibilidad de la Línea de Transmisión.

Horarios y Turnos de prestación del servicio de la Línea de Transmisión 24/7/365

Procedimientos e instructivos específicos para cada tipo de proceso y sub proceso del servicio, con los correspondientes diagramas de flujo que deberán referirse como mínimo a:



Página 285 de 411

Procedimientos de control interno o programa de auditoría de calidad del servicio de la Línea de Transmisión

Procedimientos correctivos y reactivos

Plan de contingencia del servicio de disponibilidad de la Línea de Transmisión

Los demás que requiera el CENACE/CRE/SENER

5. Ajuste con Modelo de Gestión de la Línea de Transmisión y elaboración de protocolos de enlace Durante el período de construcción, y previo a la presentación del Manual de Operación, el Contratista ha de llevar adelante una serie de tareas planificadas conjuntas con todo su personal, que le permita adquirir un conocimiento cabal del Modelo de Gestión que se tiene en paralelo con las actividades que se realizarán en con actores con los que se vincula la interconexión, con la finalidad de elaborar e incluir en sus procedimientos, los correspondientes protocolos de enlace que hagan compatibles ambas categorías de prestaciones, las específicas Administrativas, y las de los Servicios que se le solicitan, evitando de este modo potenciales conflictos en la implementación Operativa de la Línea de Transmisión.

II. Servicio de disponibilidad de infraestructura de comunicación, control y medición

1. Continuidad del Servicio

El Servicio de comunicaciones, control y medición de la Línea de Transmisión eléctrica se proveerá en forma ininterrumpida, en función a lo detallado en el Apartado B de este Anexo, así como en los indicadores de desempeño detallados en el Apartado C de este Anexo. Los sistemas de comunicaciones, control y medición deberán tener las redundancias suficientes para cumplir con la continuidad de servicio especificada. Asimismo, el Contratista deberá diseñar y garantizar la implementación de un sistema de alerta ante eventos imprevistos que garantice respuesta rápida las 24hrs, los 365/7 días del año ante falla de estos equipos, a fin de mantener operativos los equipos y sus respectivas redundancias.

2. Procedimientos Correctivos / Reactivos El Contratista deberá diseñar procedimientos para responder ante la detección de fallas, averías o anomalías, con la finalidad de evitar la interrupción del servicio comunicaciones, monitoreo y control. Los procedimientos antedichos se incluirán en el correspondiente Manual de Operación del Servicio que el Contratista debe tener a disposición de la Contratante y el CENACE para su revisión.



Página 286 de 411

Las Solicitudes de Servicio vinculadas con la prestación del presente Servicio deberán ser dirigidas por los usuarios únicamente a la Mesa de Atención Operativa (MAO), a los efectos de su registro y control de gestión. El Servicio deberá atender la totalidad de dichas Solicitudes de Servicio en los tiempos fijados por el Anexo 19 del Contrato. “Mecanismo de Pagos” para el Servicio provisto en la Línea de Transmisión. Las acciones asociadas a situaciones no previstas o emergencias, y los procedimientos vinculados con éstas, han de ser incluidos en el correspondiente Plan de Contingencia del Servicio integrado al citado Manual de Operación.

3. Capacitación y Asesoría Técnica El Contratista deberá implementar Programas de capacitación específicos que permitan otorgar un servicio eficaz y eficiente de comunicaciones, control y medición de la infraestructura de la línea de transmisión.

4. Planeación en impacto de Diseño mejoras El Contratista deberá diseñar procedimientos para implementar mejoras en el servicio de comunicaciones, control y medición, con la finalidad de que el servicio durante toda la vigencia del Contrato esté en condiciones tecnológicas óptimas.

5. Manual de Operación del Servicio de comunicaciones El Contratista deberá elaborar y entregar a la Contratante y al CENACE, 3 (tres) meses antes de la Fecha Programada de Inicio de Prestación de los Servicios, el Manual de Operación del Servicio de comunicaciones, control y medición de la Línea de Transmisión, Equipos Generales y Especiales, el cual será validado de acuerdo con el procedimiento establecido en el Apartado 11 de la CLÁUSULA DECIMA SEXTA del Contrato. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS – CONSTRUCCIÓN y deberá incluir como mínimo, aunque no de manera excluyente:

Análisis de Riesgo identificando los posibles puntos críticos en el servicio de comunicaciones, control y medición.

Programas de Rutinas de Mantenimiento Preventivo Programado Planificado del Servicio del servicio de comunicaciones, control y medición.

Plan de contingencia del servicio del servicio de comunicaciones, control y medición.

Los demás que requiera el CENACE/CRE/SENER

6. Ajuste con Modelo de Gestión del Servicio de comunicaciones, control y medición a Línea de Transmisión y elaboración de protocolos de enlace Durante el período de construcción, y previo a la presentación del Manual de Operación del servicio de comunicaciones, control y medición, el Contratista ha de llevar adelante una serie de tareas planificadas conjuntas con todo su personal, que le permita adquirir un conocimiento cabal del Modelo de Gestión que se tiene en paralelo con las actividades



Página 287 de 411

que se realizarán en con actores con los que se vincula la interconexión, con la finalidad de elaborar e incluir en sus procedimientos, los correspondientes protocolos de enlace que hagan compatibles ambas categorías de prestaciones, las específicas Administrativas, y las de los Servicios que se le solicitan, evitando de este modo potenciales conflictos en la implementación Operativa de la Línea de Transmisión.

APARTADO B FUNCIONALIDADES ASOCIADAS A LOS SERVICIOS

1. Objetivo del Apartado B. El presente Apartado tiene como objetivo establecer las especificaciones mínimas de funcionamiento de los servicios especificados en el Apartado A de este anexo, que deberá prestar el Contratista en la etapa de operación de la infraestructura de transmisión que conecta la subestación eléctrica SERI en Hermosillo, Sonora, con la Subestación Eléctrica Cucapáh en la Rumorosa, Baja California Norte. La citada infraestructura, en términos generales, en un enlace de corriente directa en alta tensión en base a convertidores tipo fuente de tensión (HVDC-VSC) que consiste de dos estaciones convertidoras, con punto de conexión a la Red Nacional de Transmisión (RNT) en las barras de 400 kV CA de la subestación eléctrica (SE) Seri de la Gerencia de Control Regional Noroeste y de la SE Cucapah de la Gerencia de Control Regional Baja California, además de una línea aérea de transmisión en alta tensión de CD (HVDC) de ±500 kVcd, de aproximadamente 700 kms de longitud.

2. Especificaciones de los Servicios. 2.1. Especificaciones del Servicio de Disponibilidad del Enlace 2.1.1. Máxima Indisponibilidad Anual Programada

Durante toda la vida útil del enlace, la máxima indisponibilidad anual asociada a mantenimientos programados deberá ser la siguiente:

Una salida de servicio anual programada por polo, por un máximo de 5,5 días por polo, lo que equivale a una indisponibilidad programada máxima de 1,5% por polo (131 horas anuales por polo). Durante las salidas de servicio programadas siempre deberá quedar en servicio el 50% de la capacidad del bipolo.

2.1.2. Máxima Indisponibilidad Anual No Programada

Durante toda la vida útil del enlace, la máxima indisponibilidad anual no programada (asociadas a fallas ocurridas o a prevención de fallas inminentes), deberá ser la siguiente:

Dos salidas anuales no programadas por polo, con el otro polo en servicio, por un máximo acumulado anual de 2,2 días por polo, que equivale a una indisponibilidad no programada máxima de 0,6 % por polo (52,8 horas anuales por polo).

2.1.3. Máxima Indisponibilidad del 100% de la Capacidad del Bipolo

Durante toda la vida útil del enlace, la máxima indisponibilidad del 100% de la capacidad del enlace, por falla simultánea de ambos polos o por falla del polo en servicio con el otro polo no disponible, deberá ser la siguiente:



Página 288 de 411

Tres horas anuales, que equivale a una indisponibilidad anual para el 100% de la capacidad del bipolo de 0,0342%.

2.1.4. Especificaciones de Pérdidas Máximas del Enlace 2.1.4.1. Pérdidas máximas para estaciones Convertidoras

Para las estaciones convertidoras, en el modo de operación de bipolo operando a la capacidad nominal de tensión cd y potencia activa, a la capacidad máxima de potencia reactiva a 400 kVca, en condición estable por 2 horas y condiciones ambientales máximas especificadas, las pérdidas sumadas de ambas estaciones convertidoras no deben ser mayores al 1.8% de la capacidad nominal del bipolo, en las condiciones especificadas de máxima humedad y máxima temperatura del ambiente.

2.1.4.2. Pérdidas máximas para la línea de transmisión HVDC Para la línea de transmisión HVDC de 700 km operando a temperatura ambiente de 45°C y velocidad de viento de 0.6 m/s, el valor máximo de las pérdidas por los efectos Joule, Corona y por corrientes de fuga en aislamientos, no debe exceder del 4.2% de la capacidad nominal del bipolo.

2.1.4.3. Pérdidas máximas para el enlace Con lo anterior, en la operación nominal del bipolo, con la estación rectificadora entregando 1500 MW a ±500 kV cd a la línea HVDC-VSC, las pérdidas totales del enlace no deben exceder del 6%, en las condiciones especificadas de tensión nominal CA y máxima aportación de potencia reactiva de las estaciones convertidoras a las redes de CA, con máxima humedad y máxima temperatura del ambiente.

2.1.5. Especificaciones de Limitaciones Máximas a la Trasmisión de Energía

Durante la vida útil del enlace, la energía no transmitida durante el mes, debido a limitaciones técnicas u operaciones de los elementos del enlace, que no implican la desconexión o salida de servicio de dichos elementos, no podrá superar el 5% del total de la energía que se hubiera transmitido en caso de no existir limitación.

2.2. Especificación del Servicio de Comunicación, Control y Medición 2.2.1. Disponibilidad de los Equipos de Comunicación, Control y Medición.

Los canales y equipos de comunicación, y los equipos de control y medición del enlace deberán tener una disponibilidad mensual conjunta de 100% La infraestructura de transmisión deberá contar con la redundancia suficiente en equipamiento y alimentación de servicios propios, para no perder en ningún momento estas funcionalidades.

APARTADO C INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS SERVICIOS

Los servicios especificados en el Apartado A anterior tienen asociados indicadores de desempeño, cuya definición, descripción, forma de cálculo, periodicidad de cálculo y forma de evaluación de los servicios se establecen en el presente apartado. Cada vez que uno de los indicadores tenga un Desempeño Deficiente, se considerará una Falla del Servicio, lo cual dará lugar a las Deducciones que se establecen en el Anexo Nº 19 “Mecanismo de Pagos”, del Contrato de Gestión y Operación.



Página 289 de 411

Se entenderá por Desempeño Deficiente, cuando el indicador de desempeño exceda el valor satisfactorio. A continuación se presentan los indicadores específicos de desempeño para evaluar el Servicio de Disponibilidad de la Línea de Transmisión y el Servicio de Comunicaciones, Control y Medición.

3.1. Indicadores del Servicio de Disponibilidad de la Línea de Transmisión 3.1.1. Índice de Frecuencia de Salida Programada por Polo (FSSPP)

Es el total de veces en el año que un polo salen de servicio para actividades de mantenimiento programado. Se lleva la cuenta en forma independiente por cada uno de los polos, pero sin considera la salida simultanea de ambos polos.

3.1.2. Índice de Frecuencia de Salida de Servicio No Programada Por Polo (FSSNPP) Es el total de veces en el año que un polo sale de servicio a consecuencia de una falla o para prevenir una falla inminente. Se lleva la cuenta en forma independiente para cada uno de los polos, pero sin considerar la salida simultanea de ambos polos.

3.1.3. Índice de Indisponibilidad Anual Programada por Polo (IAPP) Es el porcentaje de horas anuales en que un polo permanece fuera de servicio a consecuencia de un mantenimiento programado. Se lleva la cuenta en forma independiente por cada uno de los polos, pero sin considerar la salida simultanea de ambos polos.

3.1.4. Índice de Indisponibilidad Anual No Programada por Polo (IANPP) Es el porcentaje de horas anuales en que un polo permanecen fuera de servicio a consecuencia de una falla o para prevenir una falla inminente. Se lleva la cuenta en forma independiente para cada uno de los polos, pero sin considera la salida simultanea de ambos polos.

3.1.5. Índice de Indisponibilidad Total Anual (ITA) Es el porcentaje de horas anuales en que ambos polos están fuera de servicio simultáneamente.

3.1.6. Índice de Pérdidas Mensuales de Energía (PME) Es el porcentaje de pérdidas de energía mensuales en el total de las instalaciones de la línea de transmisión (Línea HVDC + Estaciones Convertidoras)

3.1.7. Limitaciones a la Transmisión de Energía (LTE) Es el porcentaje de energía no transmitida durante el mes debido a limitaciones técnicas u operacionales de los elementos de la interconexión, que no implican la desconexión o salida de servicio de dichos elementos.

3.2. Indicadores del Servicio de Comunicaciones, Control y Medición 3.2.1. Índice de Disponibilidad de Equipos de Comunicación, Control y Medida

Es el porcentaje de las horas del mes en que estuvieron en servicio los canales de comunicación y los equipos de comunicación, control y medida.

La descripción detallada de los Indicadores de Desempeño definidos en los puntos anteriores se incluye a continuación:



Página 290 de 411

INDICADORES DE SERVICIO PARA INFRAESTRUCTURA DE CONEXIÓN HVDC ENTRE EL SISTEMA BAJA CALIFORNIA (BC) CON EL SISTEMA INTERCONECTADO

NACIONAL (SIN). I. Indicadores del Servicio de Disponibilidad de la Línea de Transmisión

1.1 Índice de Frecuencia de Salida Programada por Polo

I. Datos del Indicador

Nombre del Indicador

Frecuencia de Salida de Servicio Programada Por Polo

Sigla

FSSPP

II. Descripción de Indicador

Es el total de veces en el año que un polo salen de servicio para actividades de mantenimiento programado. Se lleva la cuenta en forma independiente por cada uno de los polos, pero sin considera la salida simultanea de ambos polos. Para tener la calidad de programados, los mantenimientos deben ser declarados por el Contratista a más tardar en diciembre del año anterior. Las modificaciones de las fechas programadas deben ser comunicadas con al menos con 30 días de anticipación.

III. Forma de Cálculo

Algoritmo Básico

𝐹𝑆𝑆𝑃𝑃𝑘 = ∑ 𝑆𝑆𝑃𝑃𝑖𝑘

𝑖

Unidad de Medida Periodicidad

Veces/año Anual

IV. Detalle de Datos

Nombre del Dato 1

FSSPPk: Total de Salidas de Servicio Programadas del Polo k (k =1,2) en el periodo de un año calendario.

Nombre del Dato 2

SSPP: Salida de Servicio Programada del Polo

Descripción

𝑺𝑺𝑷𝑷𝒊𝒌 : Vez i que el Polo k sale de servicio por mantenimiento programado. Toma el

valor 1 cada vez que el Polo k sale de servicio por mantenimiento programado. No se contabiliza si el otro polo está fuera de servicio en forma simultánea.

V. Evaluación

Valor Satisfactorio por Polo Descuento por Desempeño Deficiente (%)

1 vez/año 𝐷𝑘 = [0,005 ∗ 𝐹𝑆𝑆𝑃𝑃𝑘 − 0,005] ∗ 100

Se considera desempeño deficiente si 𝐹𝑆𝑆𝑃𝑃𝑘 ≥ 2 Se calcula un descuento por cada polo

1.2. Índice de Frecuencia de Salida de Servicio No Programada Por Polo



Frecuencia de Salida de Servicio No Programada Por Polo

Sigla

FSSNPP



Página 291 de 411


Es el total de veces en el año que un polo sale de servicio a consecuencia de una falla o para prevenir una falla inminente. Se lleva la cuenta en forma independiente para cada uno de los polos, pero sin considerar la salida simultanea de ambos polos.


Algoritmo Básico

𝐹𝑆𝑆𝑁𝑃𝑃𝑘 = ∑ 𝑆𝑆𝑁𝑃𝑃𝑖𝑘

𝑖


Veces/año Anual


Nombre del Dato 1

FSSNPPk: Total de Salidas de Servicio No Programadas del Polo k (k=1,2), en el periodo de un año calendario.

Nombre del Dato 2

SSNPP: Salida de Servicio No Programada del Polo

Descripción

𝑆𝑆𝑁𝑃𝑃𝑖𝑘: Vez i que el Polo k sale de servicio por mantenimiento no programado. Toma el

valor 1 cada vez que el Polo k sale de servicio por mantenimiento no programado. No se contabiliza si el otro polo está fuera de servicio en forma simultánea.

V. Evaluación

Valor Satisfactorio Descuento por Desempeño Deficiente (%)

2 𝐷𝑘 = [0,005 ∗ 𝐹𝑆𝑆𝑁𝑃𝑃𝑘 − 0,01] ∗ 100

Se considera desempeño deficiente si 𝐹𝑆𝑆𝑁𝑃𝑃𝑘 ≥ 3 Se calcula un descuento por cada polo.

1.3 Índice de Indisponibilidad Anual Programada por Polo



Índice de Indisponibilidad Anual Programada por Polo

Sigla

IAPP


Es el porcentaje de horas anuales en que un polo permanece fuera de servicio a consecuencia de un mantenimiento programado. Se lleva la cuenta en forma independiente por cada uno de los polos, pero sin considerar la salida simultanea de ambos polos.


Algoritmo Básico

𝐼𝐴𝑃𝑃𝑘 = [∑ 𝑇𝐹𝑆𝑃𝑃𝑖

𝑘𝑖

8760] 𝑥100




Página 292 de 411

Porcentaje Anual


Nombre del Dato 1

TFSPP: Tiempo Fuera de Servicio Programado por Polo

Descripción

𝑇𝐹𝑆𝑃𝑃𝑖𝑘 es la duración en horas del mantenimiento programado i del Polo k

V. Evaluación


1,5% 𝐷𝑘 = [2,190 ∗ 𝐼𝐴𝑃𝑃𝑘 − 0,033] ∗ 100

El valor satisfactorio equivale a 5,5 días al año fuera de servicio para cada polo.

Se considera desempeño deficiente si 𝐼𝐴𝑃𝑃𝑘 > 1,5% Se calcula un descuento por cada polo

1.4 Índice de Indisponibilidad Anual No Programada por Polo



Índice de Indisponibilidad Anual No Programada por Polo

Sigla

IANPP


Es el porcentaje de horas anuales en que un polo permanecen fuera de servicio a consecuencia de una falla o para prevenir una falla inminente. Se lleva la cuenta en forma independiente para cada uno de los polos, pero sin considera la salida simultanea de ambos polos.


Algoritmo Básico

𝐼𝐴𝑁𝑃𝑃𝑘 = [∑ 𝑇𝐹𝑆𝑁𝑃𝑃𝑖

𝑘𝑖

8760] 𝑥100


Porcentaje Anual


Nombre del Dato 1

TFSNPP: Tiempo Fuera de Servicio No Programado por Polo

Descripción

TFSNPPi es la duración de horas de la salida de servicio no programada i del Polo k.

V. Evaluación


0,6% 𝐷𝑘 = [4,38 ∗ 𝐼𝐴𝑁𝑃𝑃𝑘 − 0,0264] ∗ 100

El valor satisfactorio equivale a 2,2 días al año fuera de servicio para cada polo.

Se considera desempeño deficiente si 𝐼𝐴𝑁𝑃𝑃𝑘 > 0,6%. Se calcula un descuento por cada polo



Página 293 de 411

1.5 Índice de Indisponibilidad Total Anual



Índice de Indisponibilidad Total Anual

Sigla

ITA


Es el porcentaje de horas anuales en que ambos polos están fuera de servicio simultáneamente.


Algoritmo Básico

ITA = [∑ 𝑇𝐹𝑆𝑆𝑖

𝑛𝑖=1

8760] 𝑥100


Porcentaje Anual


Nombre del Dato 1

TFSS: Tiempo Fuera de Servicio Simultáneo

Descripción

TFSSi es el tiempo de duración, medido en horas, de la salida de servicio simultánea i del bipolo. n es el número total de salidas simultáneas de bipolo, registradas durante un año calendario.

V. Evaluación


0,0342% 𝐷 = [43,8 ∗ 𝐼𝑇𝐴 − 0,015] ∗ 100

El valor satisfactorio equivale a 3 horas al año fuera de servicio simultáneamente. Se considera desempeño deficiente si ITA > 0,0342%.

1.6. Índice de Pérdidas Mensuales de Energía



Índice de Pérdidas Mensuales de Energía

Sigla

PME


Es el porcentaje de pérdidas de energía mensuales en el total de las instalaciones de la línea de transmisión (Línea HVDC + Estaciones Convertidoras)


Algoritmo Básico



Página 294 de 411

𝑃𝑀𝐸 = ⌈1 −∑ 𝑅𝐸𝐸𝐼𝑖

𝑚𝑖=1

∑ 𝐼𝐸𝐸𝐸𝑖𝑚𝑖=1

⌉ 𝑥100


Porcentaje Mensual


Nombre del Dato 1

REEI: Retiros de energía medidos a la salida de la estación importadora

Descripción

REEIi es la energía integrada en la hora i, medida a la salida de la estación convertidora importadora

Nombre del Dato 2

IEEE: Inyecciones de energía medidas a la entrada de la estación exportadora

Descripción

IEEEi es la energía integrada en la hora i, medida a la entrada de la estación convertidora exportadora

Consideraciones

Se excluirá del índice las transmisiones de energía que ocurran cuando las condiciones ambientales en la zona de localización de la línea HVDC y cualquiera de las estaciones convertidoras superen los 45oC de Temperatura y 85% de Humedad Relativa

m es el número de horas totales del mes correspondiente

V. Evaluación

Valor Satisfactorio

Descuento por Desempeño Deficiente (%)

6,0% 𝐷 = [𝑃𝑀𝐸 − 0.06] ∗ 100

Se considera desempeño deficiente si el índice 𝑃𝑀𝐸 > 6%

1.7 Limitaciones a la Transmisión de Energía



Limitaciones a la Transmisión de Energía

2. Sigla

LTE


Es el porcentaje de energía no transmitida durante el mes debido a limitaciones técnicas u operacionales de los elementos de la interconexión, que no implican la desconexión o salida de servicio de dichos elementos.


Algoritmo Básico

𝐿𝑇𝐸 = ⌈𝐸𝑜𝑓𝑓

𝐸𝑜𝑓𝑓 + 𝐸𝑜𝑛⌉ 𝑥100




Página 295 de 411

Porcentaje Mensual


Nombre del Dato 1

Eoff: Energía no transmitida producto de la limitación técnica u operativa de algún elemento de la interconexión

Descripción

Es la potencia no disponible (PND) durante el evento i, multiplicada por la duración en horas (T) del evento i, de acuerdo a la siguiente expresión:

𝐸𝑜𝑓𝑓 = ∑ 𝑃𝑁𝐷𝑖 ∗ 𝑇𝑖

𝑛

𝑖=1

n es el número de eventos de limitación ocurridos durante el mes correspondiente.

Nombre del Dato 2

Eon: Energía transmitida

Descripción

Es la energía efectivamente transmitida durante el mes correspondiente, medida a la entrada de la estación exportadora.

V. Evaluación


5,0% 𝐷 = [0,5 ∗ 𝐿𝑇𝐸 − 0,025] ∗ 100

Se considera desempeño deficiente si el índice excede el Valor Admisible.

II. Indicador del Servicio de Comunicaciones, Control y Medición. 2.1 Índice de Disponibilidad de Equipos de Comunicación, Control y Medida



Índice de Disponibilidad de Equipos de Comunicación, Control y Medida

Sigla

DECCM


Es el porcentaje de las horas del mes en que estuvieron en servicio los canales de comunicación y equipos de comunicación, control y medida.


Algoritmo Básico

𝐷𝐸𝐶𝐶𝑀 = ⌈∑ 𝑇𝑆𝐸𝑖

𝑛𝑖=1

𝑚 𝑥 𝑛⌉ 𝑥100


Porcentaje Mensual


Nombre del Dato 1



Página 296 de 411

TSE: Tiempo en servicio del equipo.

Descripción

TSEi: es el tiempo, medidos horas, en que el equipo i estuvo en servicio durante el mes correspondiente. Considera equipo de comunicación, enlaces de comunicación, equipos de control, protección y telemedida. n es el número total de equipos. m es en número total de horas del mes correspondiente.

V. Evaluación


99,0%

𝐷 = [−0,5 ∗ 𝐷𝐸𝐶𝐶𝑀 + 0,5] ∗ 100

Se considera desempeño deficiente si 𝐷𝐶𝐶𝑃𝑇 < 100%



Página 297 de 411

APARTADO D: SISTEMA DE REGISTRO E INFORME DE FALLA El contratista deberá llevar un Sistema de Registro e Informes de Falla, asociados a los elementos de la infraestructura de trasmisión asociada a los indicadores de desempeño definidos en este apartado. La información que incluya el Sistema de Registros e Informes de Falla deberá ser suficiente para realizar el cálculo de cada indicador de desempeño. Como respaldo de Sistema de Registros e Informes de Falla, en cada oportunidad que datos o variables asociadas a los indicadores de desempeño sufra una variación, producto de una falla o restricción en el equipamiento, o bien de un mantenimiento programado, el contratista deberá emitir un Informe de Falla, con al menos la siguiente información:

1. Descripción de la falla 2. Equipamiento afectado 3. Energía restringida (si corresponde) 4. Cronología y descripción de las causas de cada evento

4.1 Fecha y hora de inicio del cada evento 4.2 Descripción de las causas de cada evento 4.3 Fecha y hora de término de cada evento

5. Registros del sistema de control, si corresponde (voltaje, frecuencia, potencia

activa, potencia reactiva) 6. Análisis de la actuación de las protecciones (si corresponde) 7. Bitácora del centro de control (si corresponde)

En lo que respecta al indicador PME (Pérdidas Mensuales de Energía), el Contratista deberá emitir un informe Mensual con el cálculo de dicha pérdida, teniendo como respaldo los registros de los medidores ubicados a la entrada de la S/E exportadora y a la salida de la S/E Importadora.







OPERACIÓN

ANEXO 11 Pago por Terminación



Página 299 de 411

Anexo del Contrato de Gestión y Operación Anexo 11 Pago por Terminación

Los Pagos por Terminación del Contrato previstos en las fórmulas del presente Anexo 11 del Contrato: “Pago por Terminación” serán determinados por un perito seleccionado de común acuerdo por las Partes y contratado por el Contratista. Los Pagos por Terminación del Contrato serán los siguientes, para las causales establecidas en la CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

1. Terminación del Contrato por decisión unilateral de la Contratante o por Incumplimiento de la Contratante En el evento que la Terminación del Contrato se produzca por una decisión unilateral de la Contratante o por incumplimiento de la Contratante, de acuerdo con lo establecido en los Apartados 3 y 4 de la CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO, el Contratista tendrá derecho a un Pago por Terminación de Contrato, de acuerdo con lo siguiente:

1.1 Contrato termina antes de la Fecha de Inicio de la Construcción Si la Terminación del Contrato por decisión unilateral de la Contratante o por incumplimiento de la Contratante se produce previo a la Fecha de Inicio de la Construcción, el Contratista tendrá derecho a un Pago por Terminación de Contrato, cuyo valor resulta de aplicar la siguiente expresión:

𝑉𝑇𝐶0 = ∑ 𝐺𝑃𝑅𝐸𝑖𝑥 (1 +𝑟

365)

(𝑇−𝑗)

−

𝑀

𝑖=1

𝑃𝑀

Donde:

VTCo : Valor del pago por Terminación de Contrato en el evento que la Terminación del Contrato se produzca por una decisión unilateral de la Contratante o por incumplimiento de la Contratante, en Pesos Constantes a la Fecha de Terminación del Contrato, siendo esta última entre la Fecha de Firma del Contrato y la Fecha de Inicio de la Construcción.

GPREi:Gasto i-ésimo realizado por el Contratista, en Pesos Constantes, en el día j

contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en la etapa previa a la Fecha de Inicio de Construcción, que se desglosa de acuerdo a lo siguiente:

El gasto directo i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y comprobable, en el que haya incurrido el Contratista, en el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en estudios técnicos necesarios para la Ingeniería Básica y Proyecto Ejecutivo, en el entendido que los mismos no podrán exceder, para cada estudio que corresponda, los gastos correspondientes señalados por el Contratista en su Propuesta Económica, mas aquellos que haya autorizado la Contratante



Página 300 de 411

El gasto directo i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y comprobable, en el que haya incurrido el Contratista, en el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en adquisición de Derecho de Vía para la Trayectoria de la Línea de Transmisión, en el entendido que los mismos no podrán exceder los gastos correspondientes señalados por el Contratista en su Propuesta Económica, mas aquellos que haya autorizado la Contratante.

El gasto directo i-ésimo, comprobable, en el que haya incurrido el Contratista, en el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en pagos que hubiere realizado a la Contratante, de acuerdo a lo establecido en la CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. PAGOS DEL CONTRATISTA.

El gasto directo i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y comprobable, en el que haya incurrido el Contratista, en el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en otros gastos necesarios para cumplir con sus obligaciones contractuales como pago de prima de Seguros, intereses de garantías de cumplimiento y otros gastos comprobables, en el entendido que los mismos no podrán exceder los gastos correspondientes señalados por el Contratista en su Propuesta Económica, más aquellos que haya autorizado la Contratante.

El gasto indirecto i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y comprobable, en los que haya incurrido el Contratista, en el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en el entendido que los mismos no podrán exceder los gastos correspondientes señalados por el Contratista en su Propuesta Económica.

r: Tasa de interés anual real aplicable a los flujos de pago, equivalente al 8%.

T: Días transcurridos a la Fecha de Terminación del Contrato, contados desde

la Fecha de Firma del Contrato.

M: Número total de transacciones realizadas en los gastos indicados a la Fecha de Terminación del Contrato.

PM: Monto de Penalidades cursadas al Contratista y otros cobros pendientes

que no hayan sido pagados por el Contratista a la Fecha de Terminación del Contrato, con sus intereses y reajustes correspondientes.

El valor calculado de acuerdo a la expresión anterior será pagado, debidamente reajustado por la variación del INPC, a más tardar a los 365 Días de acordado entre las Partes, una vez que la Contratante haya re-licitado un nuevo Contrato de Gestión y Operación, lo cual hará con un plazo máximo de 180 Días.

1.2 Contrato termina antes de la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios Si la Terminación del Contrato por decisión unilateral de la Contratante o por incumplimiento de la Contratante se produce después de la Fecha de Inicio de la Construcción y previo a la Fecha Inicio de la Prestación de los Servicios, el Contratista tendrá derecho, a un Pago por Terminación de Contrato que resulte de aplicar la siguiente expresión:



Página 301 de 411

𝑉𝑇𝐶1 = ∑ (𝐺𝐼𝑖𝑥𝐹𝑘𝑥 (1 +𝑟𝑘

365)

𝑇−𝑗

+ 𝐺𝐼𝑖𝑥𝐹𝐷𝑥 (1 +𝑟𝐷

365)

𝑇−𝑗

)𝑀𝑖=1 − 𝑃𝑀

Donde:

VTC1: Valor del pago por Terminación de Contrato en el evento que la

Terminación del Contrato se produzca por una decisión unilateral de la Contratante o por incumplimiento de la Contratante, en Pesos Constantes a la Fecha de Terminación del Contrato, siendo esta última entre la Fecha de Firma del Contrato y la Fecha de Inicio de Prestación de los Servicios.

GIi: Gasto i-ésimo realizado por el Contratista, en Pesos Constantes, en el día j

contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en la etapa previa a la Fecha de Inicio de Construcción, que se desglosa de acuerdo a lo siguiente:



El gasto directo i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y comprobable, en el que haya incurrido el Contratista, en el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, por concepto de pago de obra, debidamente reconocido por la Contratante, para la construcción de la Línea de Transmisión, en el entendido que los mismos no podrán exceder los gastos correspondientes señalados por el Contratista en su Propuesta Económica, mas aquellos que haya autorizado la Contratante. Para el reconocimiento del Pago de Obra por parte de la Contratante, el pago correspondiente del Contratista deberá estar respaldado por el Certificado de Reconocimiento de Avance de Obra emitido por el Supervisor del Proyecto, de acuerdo al procedimiento que se indica en el Anexo 7 del Contrato. “Requerimientos Técnicos Actividades Previas a la Prestación de los Servicios”.




Página 302 de 411

El gasto directo i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y comprobable, en el que haya incurrido el Contratista, en el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en otros gastos necesarios para cumplir con sus obligaciones contractuales como pago de prima de seguros, intereses de garantías de cumplimiento y otros gastos comprobables, en el entendido que los mismos no podrán exceder los gastos correspondientes señalados por el Contratista en su Propuesta Económica, mas aquellos que haya autorizado la Contratante.


Fk: Factor que representa la proporción del Capital respecto al total de

necesidades de recursos del Proyecto y que se calcula de acuerdo a la siguiente expresión:

𝐹𝑘 = 1 −𝐷

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋

Donde:

Fk: Factor de Aporte de Capital

D: Monto de la deuda aportado por los Acreedores del Contratista acreditada por el Contrato de Financiamiento respectivo. En el evento que a la Fecha de Terminación del Contrato, no se haya producido el Cierre Financiero del proyecto, este monto se considera igual a 0.

CAPEX: Monto total de necesidades del proyecto, el cual será el menor valor entre el

valor presentado en la Propuesta Económica del Contratista y el monto que se establece en el Contrato de Financiamiento del proyecto.

FD: Factor que representa la proporción de la deuda respecto al total de

necesidades de recursos del proyecto y que se calcula de acuerdo a la siguiente expresión:

𝐹𝐷 =𝐷


Donde:

FD: Factor de Aporte de deuda

D: Monto de la Deuda aportado por los Acreedores del Contratista acreditada por el Contrato de Financiamiento respectivo. En el evento que a la Fecha de Terminación del Contrato, no se haya producido el Cierre Financiero del proyecto, este monto se considera igual a 0.



Página 303 de 411

CAPEX: Monto total de necesidades del proyecto, el cual será el menor valor entre el

valor presentado en la Propuesta Económica del Contratista y el monto que se establece en el Contrato de Financiamiento del proyecto.

rk: Tasa de interés anual real aplicable para la proporción de flujos de pago

con aporte de Capital, equivalente al 8%.

rD: Tasa de interés anual real aplicable para la proporción de flujos de pago con aporte de Deuda, la cual se obtendrá de el o los Contratos de Financiamiento. En el caso de existir más de una tasa, se utilizará la tasa que resulte del promedio ponderado de cada tasa de Deuda.

T: Días transcurridos a la Fecha de Terminación del Contrato, contados desde

la Fecha de Firma del Contrato


PM: Monto de Penalidades cursadas al Contratista y otros cobros pendientes

que no hayan sido pagados por el Contratista a la Fecha de Terminación del Contrato, con sus intereses y reajustes correspondientes.

El valor calculado de acuerdo a la expresión anterior será pagado, debidamente reajustado por la variación del INPC, de acuerdo a las siguientes alternativas, a opción del Contratista y con la aprobación de los Acreedores:

a) A más tardar a los 365 días de acordado el monto de compensación entre las Partes, una vez que la Contratante haya relicitado un nuevo Contrato de Gestión y Operación, lo cual hará en un plazo máximo de 180 Días.

b) En el mismo periodo de pago del servicio de la deuda a los Acreedores del Contratista previsto en el Contrato de Financiamiento, de acuerdo a la siguiente expresión:

𝑃𝐴𝑇𝐶𝑛 =𝑉𝑇𝐶1

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑥(𝑃𝐶𝐴𝑛 − 𝐶𝑂&𝑀𝑛)

Donde:

PATCn: Pago Anual por Terminación del Contrato en el año n, debidamente reajustado por variación del INPC.

VTC1: Valor del pago por Terminación de Contrato en el evento que la

Terminación del Contrato se produzca por una decisión unilateral de la Contratante o por incumplimiento de la Contratante, en Pesos Constantes a la Fecha de Terminación del Contrato, siendo esta última entre la Fecha de Firma del Contrato y la Fecha de Inicio de Prestación de los Servicios.



Página 304 de 411

CAPEX: Monto total de necesidades del proyecto, el cual será el menor valor entre el valor presentado en la Propuesta Económica del Contratista y el monto que se establece en el Contrato de Financiamiento del proyecto.

PCAn: Pago Contractual Anual solicitado por el Contratista en su Propuesta

Económica, debidamente reajustado por variación del INPC al año n.

CO&Mn: Costos de Operación y Mantenimiento presentados por el Contratista en su Propuesta Económica, debidamente reajustado por variación del INPC al año n.

El flujo necesario para realizar este pago quedará fideicomitido en el Fideicomiso y se comenzará a pagar una vez que el proyecto comience a generar ingresos en la siguiente licitación y adjudicación, lo que la Contratante hará en un plazo máximo de 180 Días contado de la fecha en que las partes hayan acordado el monto de compensación.

1.3 Contrato termina posterior a la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios

Si la Terminación del Contrato por decisión unilateral de la Contratante o por incumplimiento de la Contratante se produce después de la Fecha de Prestación de los Servicios, el Contratista tendrá derecho, a recibir desde el Fideicomiso un Pago por Terminación de Contrato que resulte de aplicar la siguiente expresión:

𝑃𝐴𝑇𝐶𝑛 = (𝑃𝐶𝐴𝑛 − 𝐶𝑂&𝑀𝑛) - PM Donde:

PATCn: Pago Anual por Terminación del Contrato en el año n, debidamente reajustado por variación del INPC.

PCAn: Pago Contractual Anual solicitado por el Contratista en su Propuesta Económica, debidamente reajustado por variación del INPC al año n.

CO&Mn: Costos de Operación y Mantenimiento presentados por el Contratista en su Propuesta Económica, debidamente reajustado por variación del INPC al año n.

PM: Monto de Penalidades cursadas al Contratista y otros cobros pendientes que no hayan sido pagados por el Contratista a la Fecha de Terminación del Contrato, con sus intereses y reajustes correspondientes.

El flujo necesario para realizar este pago quedará fideicomitido en el Fideicomiso y se seguirá pagando de la misma forma establecida en el Contrato, independientemente de la terminación del mismo.

2. Terminación del Contrato por incumplimiento grave del Contratista En el evento que la Terminación del Contrato se produzca por incumplimiento grave del Contratista, de acuerdo con lo establecido en el Apartado 5 de la CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO, el Contratista tendrá derecho a un Pago por Terminación de Contrato, de acuerdo a lo siguiente:



Página 305 de 411

2.1 Contrato termina antes de la Fecha de Inicio de la Construcción

Si la Terminación del Contrato por incumplimiento grave del Contratista se produce previo a la Fecha de Inicio de la Construcción, el Contratista tendrá derecho a un Pago por Terminación de Contrato, que considerará lo siguiente:

a) Los estudios realizados, aprobados por la Contratante, así como el Derecho

de Vía adquirido para la Trayectoria de la Línea de Transmisión, serán traspasados por el Fideicomiso al Contratista, salvo que la Contratante decida ejercer opción de compra de dichos activos, los cuales valorizará de acuerdo a la expresión que se presenta en este numeral.

b) Se reconocerán los pagos realizados por el Contratista a la Contratante, en virtud de lo establecido en la CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. PAGOS DEL CONTRATISTA.

c) Se reconocerán los gastos realizados, a precio de mercado y comprobable, en el que haya incurrido el Contratista en otros gastos necesarios para cumplir con sus obligaciones contractuales como pago de prima de seguros, intereses de garantías de cumplimiento y otros gastos comprobables, en el entendido que los mismos no podrán exceder los gastos correspondientes señalados por el Contratista en su Propuesta Económica.

d) Se reconocerán los gastos indirectos, en los que haya incurrido el Contratista a precio de mercado y comprobable, en el entendido que los mismos no podrán exceder los gastos correspondientes señalados por el Contratista en su Propuesta Económica.

El valor del pago de la Terminación Anticipada en este caso se calculará de acuerdo a la siguiente expresión:

𝑉𝑇𝐶0 = ∑ [(𝐺𝐸𝑖 + 𝐷𝑉𝑖)𝑥𝐹𝑥 (1 +𝑟

365)

(𝑇−𝑗)

+ (𝑃𝐶𝑖 + 𝑂𝐺𝐷𝐶𝑖 + 𝐺𝐼𝑖) (1 +𝑟

365)

(𝑇−𝑗)

] −

𝑀

𝑖=1

𝑃𝑀 − 𝐺𝐶𝑀

Donde: VTCo : Valor del pago por Terminación de Contrato en el evento que la

Terminación del Contrato se produzca por incumplimiento grave del Contratista, en Pesos Constantes a la Fecha de Terminación del Contrato, siendo esta última entre la Fecha de Firma del Contrato y la Fecha de Inicio de la Construcción.

GEi: Gasto directo i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y comprobable, en el que haya incurrido el Contratista, en el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en estudios técnicos necesarios para la Ingeniería Básica y Proyecto Ejecutivo, en el entendido que los mismos no podrán exceder, para cada estudio que corresponda, los gastos correspondientes señalados por el Contratista en su Propuesta Económica, mas aquellos que haya autorizado la Contratante

DVi: Gasto directo i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y comprobable, en el que haya incurrido el Contratista, en el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en adquisición de Derecho de Vía para la Trayectoria de la Línea de Transmisión, en el entendido que los mismos no podrán exceder los gastos correspondientes señalados por el



Página 306 de 411

Contratista en su Propuesta Económica, mas aquellos que haya autorizado la Contratante.

F: Factor que toma el valor 1, si la Contratante ejerce la opción de compra de los estudios y adquisición de Derecho de Vía realizados por el Contratista, y el valor 0, si la Contratante no ejerce dicha opción de compra.

PCi: El pago i-ésimo, comprobable, realizado por el Contratista, en el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, a la Contratante, de acuerdo a lo establecido en la CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. PAGOS DEL CONTRATISTA, del presente Contrato.

OGDCi: El gasto directo i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y comprobable, en el que haya incurrido el Contratista, en el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en otros gastos necesarios para cumplir con sus obligaciones contractuales como pago de prima de seguros, intereses de garantías de cumplimiento y otros gastos comprobables, en el entendido que los mismos no podrán exceder los gastos correspondientes señalados por el Contratista en su Propuesta Económica, mas aquellos que haya autorizado la Contratante.

GIi: El gasto indirecto i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y comprobable, en los que haya incurrido el Contratista, en el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en el entendido que los mismos no podrán exceder los gastos correspondientes señalados por el Contratista en su Propuesta Económica.


T: Días transcurridos a la Fecha de Terminación del Contrato, contados desde la Fecha de Firma del Contrato



GCM: Corresponde los gastos comprobables y a valores de mercado, en los que directamente incurra la Contratante en virtud de la Terminación del Contrato, incluyéndose los gastos para licitar nuevamente la contratación de los Servicios, gastos que para fines de la presente fórmula, no podrán exceder del 3% (tres por ciento) del Pago Contractual Anual Constante.

El valor calculado de acuerdo a la expresión anterior, si es que este es mayor que cero, será pagado al Contratista, debidamente reajustado por la variación del INPC, a más tardar a los 365 días de acordado entre las Partes, una vez que la Contratante haya relicitado un nuevo Contrato de Gestión y Operación, lo cual hará con un plazo máximo de 180 Días.

2.2 Contrato termina antes de la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios

Si la Terminación del Contrato por incumplimiento grave del Contratista se produce después de la Fecha de Inicio de la Construcción y previo a la Fecha de Prestación de los Servicios, el Contratista tendrá derecho, a un Pago por Terminación de Contrato que resulte de aplicar la siguiente expresión:



Página 307 de 411


365)

𝑇−𝑗


365)

𝑇−𝑗

)

𝑀

𝑖=1

− 𝑃𝑀 − 𝐺𝐶𝑀

Donde:

VTC1 : Valor del pago por Terminación de Contrato en el evento que la Terminación del Contrato se produzca por Incumplimiento Grave del Contratista, en Pesos Constantes a la Fecha de Terminación del Contrato, siendo esta última entre la Fecha de Firma del Contrato y la Fecha de Inicio de Prestación de los Servicios.

GIi: Gasto i-ésimo realizado por el Contratista, en Pesos Constantes, en el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en la etapa previa a la Fecha de Inicio de Construcción, que se desglosa de acuerdo a lo siguiente:





El gasto directo i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y comprobable, en el que haya incurrido el Contratista, en el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en otros gastos necesarios para cumplir con sus obligaciones contractuales como pago de prima de seguros, intereses de garantías de cumplimiento y otros gastos comprobables, en el entendido que los mismos no podrán exceder los gastos



Página 308 de 411

correspondientes señalados por el Contratista en su Propuesta Económica, mas aquellos que haya autorizado la Contratante.




𝐹𝑘 = 1 −𝐷


Donde:

Fk : Factor de Aporte de Capital D : Monto de la deuda aportada por los Acreedores del Contratista

acreditada por el Contrato de Financiamiento respectivo. En el evento que a la Fecha de Terminación del Contrato, no se haya producido el Cierre Financiero del proyecto, este monto se considera igual a 0.

CAPEX: Monto total de necesidades del proyecto, el cual será el menor valor entre el valor presentado en la Propuesta Económica del Contratista y el monto que se establece en el Contrato de Financiamiento del Proyecto.

FD: Factor que representa la proporción de la deuda respecto al total de necesidades de recursos del Proyecto y que se calcula de acuerdo a la siguiente expresión:

𝐹𝐷 =𝐷


Donde: FD : Factor de Aporte de Deuda D : Monto de la deuda aportado por los Acreedores del Contratista


CAPEX : Monto total de necesidades del proyecto, el cual será el menor valor entre el valor presentado en la Propuesta Económica del Contratista y el monto que se establece en el Contrato de Financiamiento del Proyecto.

rk: Tasa de interés anual real aplicable para la proporción de flujos de pago con aporte de Capital, equivalente al 2%.




Página 309 de 411

T: Días transcurridos a la Fecha de Terminación del Contrato, contados desde la Fecha de Firma del Contrato.





c) A más tardar a los 365 días de acordado el monto de compensación entre las Partes, una vez que la Contratante haya relicitado un nuevo Contrato de Gestión y Operación, lo cual hará en un plazo máximo de 180 Días.

d) En el mismo periodo de pago del servicio de la deuda a los Acreedores del Contratista previsto en el Contrato de Financiamiento, de acuerdo a la siguiente expresión:



Donde: PATCn: Pago Anual por Terminación del Contrato en el año n, debidamente

reajustado por variación del INPC

VTC1: Valor del pago por Terminación de Contrato en el evento que la Terminación del Contrato se produzca por un Incumplimiento Grave del Contratista, en Pesos Constantes a la Fecha de Terminación del Contrato, siendo esta última entre la Fecha de Firma del Contrato y la Fecha de Inicio de Prestación de los Servicios.

CAPEX: Monto total de necesidades del proyecto, el cual será el menor valor entre el valor presentado en la Propuesta Económica del Contratista y el monto que se establece en el Contrato de Financiamiento del Proyecto.

PCAn: Pago Contractual Anual solicitado por el Contratista en su Propuesta Económica, debidamente reajustado por variación del INPC al año n.

CO&Mn: Costos de operación y mantenimiento presentados por el Contratista

en su Propuesta Económica, debidamente reajustado por variación del INPC al año n.

El flujo necesario para realizar este pago quedará fideicomitido en el Fideicomiso y se comenzará a pagar una vez que el proyecto comience a generar ingresos en la siguiente licitación y adjudicación al nuevo Contratista. La Contratante licitará el proyecto en un plazo máximo de 180 Días contado de la fecha en que las partes hayan acordado el monto de compensación.



Página 310 de 411


Si la Terminación del Contrato por Incumplimiento Grave del Contratista se produce después de la Fecha de Prestación de los Servicios, el Contratista tendrá derecho, a recibir desde el Fideicomiso un Pago por Terminación de Contrato que resulte de aplicar la siguiente expresión:

𝑃𝐴𝑇𝐶𝑛 = (𝑃𝐶𝐴𝑛 − 𝐶𝑂&𝑀𝑛)𝑥0.85 - PM - GCM

Donde: PATCn : Pago Anual por Terminación del Contrato en el año n, debidamente

reajustado por variación del INPC. PCAn : Pago Contractual Anual solicitado por el Contratista en su Propuesta

Económica, debidamente reajustado por variación del INPC al año n. CO&Mn : Costos de Operación y Mantenimiento presentados por el Contratista




El flujo necesario para realizar este pago quedará fideicomitido en el Fideicomiso y se seguirá pagando de la misma forma establecida en el Contrato, independientemente de la terminación del mismo.

3. Terminación del Contrato por Fuerza Mayor

En el evento que la Terminación del Contrato se produzca por Fuerza Mayor, de acuerdo a lo establecido en el Apartado 6 de la CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO, el Contratista tendrá derecho a un Pago por Terminación de Contrato, de acuerdo a lo siguiente:

3.1 Contrato termina antes de la Fecha de Inicio de la Construcción

Si la Terminación del Contrato por Fuerza Mayor se produce previo a la Fecha de Inicio de la Construcción, el Contratista tendrá derecho a un Pago por Terminación de Contrato, que considerará lo siguiente:

a) Los estudios realizados, aprobados por la Contratante, así como el Derecho de Vía adquirido para la Trayectoria de la Línea de Transmisión, quedarán en el patrimonio del Fideicomiso, los cuales se valorizarán de acuerdo a la expresión que se presenta en este numeral, para efectos del pago al Contratista.



Página 311 de 411

b) Se reconocerán los pagos realizados por el Contratista a la Contratante, en virtud de lo establecido en la CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. PAGOS DEL CONTRATISTA, del presente Contrato.

c) Se reconocerán los gastos realizados, a precio de mercado y comprobable, en el que haya incurrido el Contratista en otros gastos necesarios para cumplir con sus obligaciones contractuales como pago de prima de seguros, intereses de garantías de cumplimiento y otros gastos comprobables, en el entendido que los mismos no podrán exceder los gastos correspondientes señalados por el Contratista en su Propuesta Económica.

d) Se reconocerán los gastos indirectos, en los que haya incurrido el Contratista a precio de mercado y comprobable, en el entendido que los mismos no podrán exceder los gastos correspondientes señalados por el Contratista en su Propuesta Económica.

El valor del Pago de la terminación Anticipada en este caso se calculará de acuerdo a la siguiente expresión:

𝑉𝑇𝐶0 = ∑ [(𝐺𝐸𝑖 + 𝐷𝑉𝑖 + 𝑃𝐶𝑖 + 𝑂𝐺𝐷𝐶𝑖 + 𝐺𝐼𝑖) (1 +𝑟

365)

(𝑇−𝑗)

] −

𝑀

𝑖=1

𝑃𝑀

Donde:

VTCo : Valor del pago por Terminación de Contrato en el evento que la Terminación del Contrato se produzca por Fuerza Mayor en Pesos Constantes a la Fecha de Terminación del Contrato, siendo esta última entre la Fecha de Firma del Contrato y la Fecha de Inicio de la Construcción.

GEi: Gasto directo i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y comprobable, en el que haya incurrido el Contratista, en el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en estudios técnicos necesarios para la Ingeniería Básica y Proyecto Ejecutivo, en el entendido que los mismos no podrán exceder, para cada estudio que corresponda, los gastos correspondientes señalados por el Contratista en su Propuesta Económica, mas aquellos que haya autorizado la Contratante

DVi: Gasto directo i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y comprobable, en el que haya incurrido el Contratista, en el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en adquisición de Derecho de Vía para la Trayectoria de la Línea de Transmisión, en el entendido que los mismos no podrán exceder los gastos correspondientes señalados por el Contratista en su Propuesta Económica, mas aquellos que haya autorizado la Contratante.

PCi: El pago i-ésimo, comprobable, realizado por el Contratista, en el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, a la Contratante, de acuerdo a lo establecido en la CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. PAGOS DEL CONTRATISTA, del presente Contrato.

OGDCi: El gasto directo i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y comprobable, en el que haya incurrido el Contratista, en el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en otros gastos necesarios para cumplir con sus obligaciones contractuales como pago de prima de



Página 312 de 411

seguros, intereses de garantías de cumplimiento y otros gastos comprobables, en el entendido que los mismos no podrán exceder los gastos correspondientes señalados por el Contratista en su Propuesta Económica, mas aquellos que haya autorizado la Contratante.

GIi: El gasto indirecto i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y comprobable, en los que haya incurrido el Contratista, en el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en el entendido que los mismos no podrán exceder los gastos correspondientes señalados por el Contratista en su Propuesta Económica.





El valor calculado de acuerdo a la expresión anterior, si es que este es mayor que cero, será pagado al Contratista, debidamente reajustado por la variación del INPC, a mas tardar a los 365 días de acordado entre las Partes, una vez que la Contratante haya relicitado un nuevo Contrato de Gestión y Operación, lo cual hará con un plazo máximo de 180 días.

3.2 Contrato termina antes de la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios

Si la Terminación del Contrato por incumplimiento grave del Contratista se produce después de la Fecha de Inicio de la Construcción y previo a la Fecha de Prestación de los Servicios, el Contratista tendrá derecho, a un Pago por Terminación de Contrato que resulte de aplicar la siguiente expresión:


365)

𝑇−𝑗


365)

𝑇−𝑗

)

𝑀

𝑖=1

− 𝑃𝑀

Donde:

VTC1 : Valor del pago por Terminación de Contrato en el evento que la Terminación del Contrato se produzca por Fuerza Mayor, en Pesos Constantes a la Fecha de Terminación del Contrato, siendo esta última entre la Fecha de Firma del Contrato y la Fecha de Inicio de Prestación de los Servicios.

GIi: Gasto i-ésimo realizado por el Contratista, en Pesos Constantes, en el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en la etapa previa a la Fecha de Inicio de Construcción, que se desglosa de acuerdo a lo siguiente:



Página 313 de 411




El gasto directo i-ésimo, comprobable, en el que haya incurrido el Contratista, en el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en pagos que hubiere realizado a la Contratante, de acuerdo a lo establecido en la CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. PAGOS DEL CONTRATISTA, del Contrato.

El gasto directo i-ésimo, no recuperable, a precio de mercado y comprobable, en el que haya incurrido el Contratista, en el día j contado desde la Fecha de Firma del Contrato, en otros gastos necesarios para cumplir con sus obligaciones contractuales como pago de prima de seguros, intereses de garantías de cumplimiento y otros gastos comprobables, en el entendido que los mismos no podrán exceder los gastos correspondientes señalados por el Contratista en su Propuesta Económica, mas aquellos que haya autorizado la Contratante.




𝐹𝑘 = 1 −𝐷


Donde: Fk : Factor de Aporte de Capital



Página 314 de 411

D : de la deuda aportado por los Acreedores del Contratista acreditada por el Contrato de Financiamiento respectivo. En el evento que a la Fecha de Terminación del Contrato, no se haya producido el Cierre Financiero del Proyecto, este monto se considera igual a 0.


FD: Factor que representa la proporción de la deuda respecto al total de necesidades de recursos del Proyecto y que se calcula de acuerdo a la siguiente expresión:

𝐹𝐷 =𝐷


Donde: FD : Factor de Aporte de Deuda D : Monto de la deuda aportado por los Acreedores del Contratista



rk: Tasa de interés anual real aplicable para la proporción de flujos de pago con aporte de Capital, equivalente al 5%.






a) A más tardar a los 365 días de acordado el monto de compensación entre las Partes, una vez que la Contratante haya relicitado un nuevo Contrato de Gestión y Operación, lo cual hará en un plazo máximo de 180 Días.



Página 315 de 411

b) En el mismo periodo de pago del servicio de la deuda a los Acreedores del Contratista previsto en el Contrato de Financiamiento, de acuerdo a la siguiente expresión:




reajustado por variación del INPC VTC1 : Valor del pago por Terminación de Contrato en el evento que la

Terminación del Contrato se produzca por Fuerza Mayor, en Pesos Constantes a la Fecha de Terminación del Contrato, siendo esta última entre la Fecha de Firma del Contrato y la Fecha de Inicio de Prestación de los Servicios.


PCAn : Pago Contractual Anual solicitado por el Contratista en su Propuesta Económica, debidamente reajustado por variación del INPC al año n.

CO&Mn : Costos de Operación y Mantenimiento presentados por el Contratista en su Propuesta Económica, debidamente reajustado por variación del INPC al año n.

El flujo necesario para realizar este pago quedará fideicomitido en el Fideicomiso y se comenzará a pagar una vez que el proyecto, bajo un nuevo Contrato de Gestión y Operación comience a generar ingresos en la siguiente licitación y adjudicación al nuevo Contratista. La Contratante licitará un nuevo Contrato de Gestión y Operación en un plazo máximo de 180 Días contado de la fecha en que las partes hayan acordado el monto de compensación.


Si la Terminación del Contrato por Fuerza Mayor se produce después de la Fecha de Prestación de los Servicios, el Contratista tendrá derecho, a recibir desde el Fideicomiso un Pago por Terminación de Contrato que resulte de aplicar la siguiente expresión:

𝑃𝐴𝑇𝐶𝑛 = (𝑃𝐶𝐴𝑛 − 𝐶𝑂&𝑀𝑛)𝑥0.9 - PM


reajustado por variación del INPC. PCAn : Pago Contractual Anual solicitado por el Contratista en su Propuesta

Económica, debidamente reajustado por variación del INPC al año n. CO&Mn : Costos de Operación y Mantenimiento presentados por el Contratista




Página 316 de 411


El flujo necesario para realizar este pago quedará fideicomitido en el Fideicomiso y se seguirá pagando de la misma forma establecida en el Contrato de Gestión y Operación, independientemente de la terminación del mismo.







OPERACIÓN

ANEXO 12 Fideicomiso



Página 318 de 411

Anexo del Contrato de Gestión y Operación Anexo 12 Fideicomiso

A continuación, se describen los lineamientos que se deberán seguir para la constitución del contrato de Fideicomiso que celebre el Contratista con el Fiduciario de su elección. Una vez firmado dicho contrato se integrará al Contrato de Gestión y Operación como Anexo 12 del Contrato: “Fideicomiso” y pasará a formar parte del mismo. Los términos empleados en el presente documento con primera letra mayúscula tienen el significado que aquí se les asigna o de no estar definidos, tendrán el que se les atribuye en el Anexo 1 del Contrato: “Definiciones y Acrónimos”. El Licitante Ganador deberá celebrar un contrato de Fideicomiso, que: (i) servirá como vehículo para operar las distintas relaciones jurídicas indispensables para la ejecución del Contrato de Gestión y Operación, y (ii) se sujetará a los lineamientos mínimos siguientes:

1. El Fideicomiso será constituido por el Contratista como Fideicomitente en cualquier institución bancaria mexicana de su elección, facultada para fungir como institución fiduciaria, cumpliendo con los lineamientos establecidos en el presente Anexo 12 del Contrato: “Fideicomiso”, en la inteligencia de que ninguna disposición que se incluya en el Fideicomiso podrá contravenir, evadir o anular de ninguna forma lo previsto en el presente documento, en las Bases de Licitación o el Contrato de Gestión y Operación. Cualquier violación a lo que aquí establecido hará responsable al Contratista de los daños y perjuicios que se causen con ese motivo;

2. El Fideicomiso tendrá como Fideicomisarios a: (i) en primer lugar a los Acreedores o Financistas para efectos de recibir el pago del servicio de la deuda (capital e intereses) derivada de los Financiamientos o de la Emisión de Títulos; (ii) en segundo lugar al Fideicomitente, para efectos de recuperar sus inversiones con los rendimientos que se generen; y, (iii) en tercer lugar a la Secretaría, para efectos de recibir, a la terminación del Contrato de Gestión y OPeración, la Línea de Transmisión y los Bienes Afectos al Contrato, incluyendo cualquiera otro activo que forme parte del patrimonio del Fideicomiso y al cual tenga derecho en términos del Contrato de Gestión y Operación, las Leyes Aplicables o el Fideicomiso. Al término del Contrato de Gestión, la Secretaría podrá optar por recibir los bienes señalados en el presente numeral o designar un nuevo Fideicomitente en segundo lugar;

3. El Fideicomiso será de naturaleza privada, mismo que tendrá por objeto fiduciario principal el de administrar la totalidad de los recursos relacionados con el Contrato de Gestión y Operación, incluidos los activos correspondientes a la Línea de Transmisión y los Bienes Afectos al Contrato hasta su liquidación y extinción;

4. Las cláusulas del Fideicomiso, constituido conforme a los presentes lineamientos, no podrán modificarse en forma alguna, sin la previa autorización por escrito de la Secretaría. El Fideicomiso deberá incorporar como parte integral del mismo una copia certificada del Contrato de Gestión y Operación.

5. Sin perjuicio de lo establecido en los numerales anteriores, el Fideicomiso tendrá como fines específicos los siguientes:



Página 319 de 411

5.1 Que el Fiduciario administre la totalidad de los recursos relacionados con el Contrato de Gestión y Operación, incluyendo Capital de Riesgo, Financiamientos, indemnizaciones de cualquier tipo, devoluciones de impuestos, aportaciones de terceros, los Bienes Afectos al Contrato, incluidos los activos correspondientes a la Línea de Transmisión, a partir de la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios, recibir el Pago Contractual Anual Constante, aplicarlo con la prelación establecida en el propio Fideicomiso y el Contrato de Gestión y Operación, hasta su liquidación y extinción, con base en lo previsto en el Contrato de Gestión y Operación, el Fideicomiso y las instrucciones que reciba del Comité Técnico.

5.2 Reciba del Fideicomitente todos los derechos Fideicomisarios afectos al Fideicomiso. 5.3 Reciba del CENACE el Pago Contractual Anual Constante derivado de la suscripción del

Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Transmisión. 5.4 Que el Fiduciario, con base en las instrucciones que reciba del Comité Técnico, destine el

Patrimonio del Fideicomiso, al pago de las obligaciones que se indican en el Fideicomiso, respetando la prelación que en el mismo se señala y conforme al Contrato de Gestión y Operación.

5.5 Vigile la aportación y destino del Capital de Riesgo, los Financiamientos, la Emisión de

Títulos y los montos cubiertos como Pago Contractual Anual Constante, así como los recursos de las demás subcuentas establecidas en el Contrato de Gestión y Operación. En caso de faltar recursos, solicitar al Fideicomitente los recursos adicionales para el cumplimiento de los fines del Contrato de Gestión y Operación.

5.6 Que el Fiduciario, con base en las instrucciones que reciba del Comité Técnico pague el

servicio de la deuda correspondiente a los Financiamientos y la Emisión de Títulos, en términos de lo previsto en el Fideicomiso, incluyendo sin limitar, principal, intereses, comisiones, coberturas, gastos y accesorios derivados de los mismos hasta su total liquidación.

5.7 Que el Fideicomiso a través de su Comité Técnico, previa autorización por escrito de la

Secretaría, autorice al Fideicomitente la obtención de Financiamientos adicionales en los términos de lo previsto en el Contrato de Gestión y Operación.

5.8 Que el Fiduciario, con base en las instrucciones que reciba del Comité Técnico disponga

de los recursos necesarios para la construcción de la Línea de Transmisión, incluyendo los servicios de supervisión establecidos o que resulten necesarios.

5.9 Que el Fiduciario abra las cuentas bancarias, contables y lleve a cabo los mecanismos

necesarios para identificar el monto, destino, disposición y pago del Capital de Riesgo, los Financiamientos, la Emisión de Títulos y demás recursos que se afecten al patrimonio del Fideicomiso.

5.10 Que el Fiduciario lleve a cabo, previa aprobación del Comité Técnico, la Emisión de

Títulos en términos de lo previsto en el Contrato de Gestión y Operación y en el propio Fideicomiso.



Página 320 de 411

5.11 Que el Fiduciario con base en las instrucciones que reciba del Comité Técnico ejerza las garantías que los Subcontratistas y proveedores de bienes y servicios otorguen para cubrir cualquier defecto de fabricación o desempeño por un lapso acorde con la práctica comercial. Con base en las instrucciones que reciba del Comité Técnico, el Fiduciario deberá aplicar los recursos que se obtengan al cumplimiento de los fines del Contrato de Gestión y Operación.

5.12 Que el Fiduciario reciba los importes que correspondan a devoluciones de contribuciones

e impuestos federales, estatales o municipales que en su caso obtenga y los destine a los fines del Contrato de Gestión y Operación.

5.13 Informe mensualmente al Comité Técnico y a la Secretaría del avance en la construcción

de la Línea de Transmisión, conforme a las solicitudes que reciba al respecto del Comité Técnico o de la Secretaría.

5.14 Que el Fiduciario conozca las obligaciones y los contratos que se celebren para el diseño,

financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión y operación de la infraestructura de la Línea de Transmisión.

5.15 Que el Fiduciario, por instrucciones de la Secretaría y sujeto al proceso competitivo que

proponga la Contratante con el visto bueno del Comité Técnico contrate con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, a la Supervisión del Proyecto en términos de lo previsto en el Contrato de Gestión y Operación, con el objeto de satisfacer las necesidades mínimas de supervisión que al efecto sean establecidas por la Secretaría y los Acreedores.

5.16 Que el Fiduciario, una vez iniciada la operación de la Línea de Transmisión, pague por

cuenta y orden del Contratista a las empresas que se encarguen de la operación y mantenimiento de la misma, conforme a los programas y presupuestos que apruebe el Comité Técnico, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Gestión y Operación

5.17 Que el Fiduciario, en el caso que se interrumpa la operación de la Línea de Transmisión,

con motivo de fenómenos naturales o siniestros, y sea necesario reparar la Línea de Transmisión con urgencia, ponga a disposición del Contratista los recursos existentes a fin de que sean aplicados en las reparaciones necesarias, previa aprobación por escrito del Comité Técnico; y recibir los montos que en su caso se obtengan del pago de las indemnizaciones provenientes de los seguros que cubran el riesgo de que se trate.

5.18 Que el Fiduciario contrate por cuenta y orden del Contratista los contratos de cobertura de

tasa de interés o tipo de cambio a que la Contratista, en su caso, esté obligada bajo los Financiamientos y que cubra las comisiones, contraprestaciones, diferenciales, intereses y demás cantidades pagaderas bajo los respectivos contratos de cobertura.

5.19 Que el Fiduciario invierta los recursos disponibles del Patrimonio del Fideicomiso,

conforme a las instrucciones que al efecto reciba por escrito del Comité Técnico, en instrumentos de deuda emitidos, garantizados o avalados por el Gobierno Federal, a vencimiento o en reporto, así como en aquellos instrumentos de deuda de alta calidad crediticia. En todo caso estas inversiones se realizarán por los plazos necesarios para asegurar que se mantendrá un nivel de liquidez adecuado para cumplir oportunamente los pagos, transferencias o erogaciones que procedan con cargo al Patrimonio del Fideicomiso. En el supuesto de que el Fiduciario no reciba las instrucciones del Comité



Página 321 de 411

Técnico, el Fiduciario sin responsabilidad alguna, discrecionalmente invertirá los recursos líquidos en los mismos instrumentos antes mencionados. Para los efectos de la inversión a que se refieren las oraciones anteriores, el Fiduciario se sujetará, en todo caso, a las disposiciones legales o administrativas que regulen las inversiones de recursos en materia de fideicomisos y cubrirá con cargo al patrimonio del Fideicomiso las comisiones y gastos que origine su contratación. La compra de valores o instrumentos de inversión se sujetará a la disposición y liquidez de los mismos y a las condiciones del mercado existentes en ese momento. Las partes, liberarán expresamente al Fiduciario de cualquier responsabilidad derivada de la compra de valores o instrumentos de inversión, así como por las pérdidas que pudieran afectar la materia del Fideicomiso como consecuencia de las inversiones efectuadas por el Fiduciario, en los términos de este numeral. El Fiduciario podrá llevar a cabo todos los actos y celebrar los contratos que se requieran para efectuar la inversión de la materia del Fideicomiso, conforme a lo establecido en este numeral no estando obligado en ningún caso, a entregar físicamente los valores o instrumentos adquiridos como consecuencia de las inversiones realizadas.

5.20 Que una vez concluida la vigencia del Fideicomiso o el Contrato de Gestión y Operación,

el Fiduciario entregue la Línea de Transmisión y los Bienes Afectos al Contrato a quien la Secretaría le instruya por escrito y revierta al Fideicomitente el resto del Patrimonio del Fideicomiso que exista en ese momento en términos de lo previsto en el propio Fideicomiso y el Contrato de Gestión y Operación.

5.21 Que el Fiduciario cumpla con las instrucciones del Comité Técnico, en el entendido de

que tales instrucciones no podrán cambiar ni contravenir las estipulaciones del Contrato de Gestión y Operación, ni del Fideicomiso, ni podrán sobrepasar las facultades conferidas a dicho Comité Técnico en el Fideicomiso. Cuando alguna instrucción no sea clara y precisa el Fiduciario pedirá al propio Comité Técnico la aclaración correspondiente, mientras se aclara o precisa dicha instrucción el Fiduciario no actuará en ningún sentido.

5.22 Que el Fiduciario cumpla con las demás obligaciones señaladas en el Fideicomiso, en el entendido que deberá sujetarse a las mismas y obrar de la forma establecida hasta en tanto no reciba una comunicación escrita por parte del Fideicomitente notificando alguna modificación a los términos del Contrato de Gestión y Operación. En caso de que así resulte conveniente, previamente se deberá formalizar el convenio modificatorio al Fideicomiso.

5.23 Que el Fiduciario lleve a cabo las acciones necesarias para la defensa del Patrimonio del Fideicomiso, para lo cual podrá otorgar y revocar poderes para pleitos y cobranzas.

5.24 Que el Fiduciario reciba el pago de los honorarios fiduciarios, de acuerdo con lo establecido en el Fideicomiso.

5.25 Que el Fiduciario realice todos aquellos fines, actividades y celebre todos los actos jurídicos que no se hallen contemplados expresamente en el Fideicomiso, pero que sean necesarios o se entiendan implícitos para cumplir el objeto del Contrato de Gestión y Operación y del Fideicomiso, previa autorización del Comité Técnico.

5.26 Concluida la vigencia del Contrato de Fideicomiso y cubiertas las obligaciones financieras a cargo del Fideicomitente y las demás que asuma el Fiduciario en el cumplimiento de estos fines, extinga el presente Fideicomiso y entregue a la Secretaría o a quien ella



Página 322 de 411

designe la Línea de Transmisión, los Bienes Afectos al Contrato, previa instrucción del Comité Técnico.

6. El patrimonio del Fideicomiso se constituirá con los bienes y derechos que se indican a

continuación afectos a su objeto y será administrado por el Fiduciario, a través de las cuentas bancarias o de inversión que aperture el Fiduciario, en las que se afectarán los recursos relativos a los conceptos que en ellas se señalan:

6.1 Cuenta de Capital de Riesgo. En esta cuenta el Fiduciario concentrará los recursos

aportados por los conceptos que se indican a continuación, para ser aplicados conforme se señala en el contrato Fideicomiso:

6.1.1 La cantidad inicial, para la constitución del Fideicomiso. 6.1.2 La cantidad que el Fideicomitente entregará al Fiduciario por concepto de Capital de

Riesgo. 6.1.3 Las aportaciones futuras de Capital de Riesgo que el Fideicomitente realizará al

Fideicomiso, para cubrir en su caso, para el cumplimiento oportuno de los fines de la Línea de Transmisión.

6.2 Cuenta del Financiamiento. En esta cuenta el Fiduciario concentrará los recursos

provenientes de los Financiamientos, para destinarlos a la ejecución de las obras de la Línea de Transmisión, cuyos derechos de disposición son cedidos por el Fideicomitente al Fiduciario. Esta cuenta se mantendrá durante la Etapa de Prestación de los Servicios, a efecto de que el Fiduciario lleve el registro del saldo pendiente de pago de los Financiamientos; así como en su caso, la ampliación del mismo.

6.3 Cuenta de Operación. Durante la Etapa de Prestación de los Servicios, en esta cuenta, el

Fiduciario concentrará los recursos provenientes de los conceptos siguientes:

6.3.1 Los ingresos provenientes del Pago Contractual Anual Constante en términos del Contrato de Gestión y Operación. El Fideicomitente cederá en forma irrevocable al Fideicomiso, el derecho de cobro de dichos ingresos provenientes del Pago Contractual Anual Constante, por lo que quedarán afectos a los fines y al Patrimonio del Fideicomiso.

6.3.2 Ingresos por pago de indemnizaciones provenientes de seguros. Los importes

provenientes del cobro de las sumas aseguradas correspondientes a los seguros relacionados con la Línea de Transmisión y el Contrato de Gestión y Operación, que el Fideicomitente deba contratar y mantener vigentes durante la Etapa Previa al Inicio de Construcción, la Etapa de Construcción y la Etapa de Prestación de los Servicios, en los que deberá designar como beneficiario preferente al Fiduciario.

6.3.3 Rendimientos de la Cuenta de Operación. Los rendimientos financieros derivados de la

inversión del numerario del patrimonio depositado en esta cuenta, en tanto no sea destinado al cumplimiento de los fines del Fideicomiso, excluyendo la aportación inicial en su caso.

6.3.4 Otras aportaciones. Los bienes, derechos o dinero en efectivo que el Fideicomitente o

cualquier entidad pública o privada entregue o afecte al patrimonio del Fideicomiso para ser destinados al cumplimiento de los fines del Contrato de Gestión y Operación o que el Fideicomiso reciba por cualquier otro título.



Página 323 de 411

6.3.5 Cantidades a que tenga derecho a recibir el Fideicomitente por concepto de

indemnizaciones.

6.4 Cuenta del Impuesto al Valor Agregado. En esta cuenta el Fiduciario concentrará los recursos que se afecten o se obtengan según se señala a continuación, cuyos fondos se destinarán por el Fiduciario para entregar al Fideicomitente el IVA por pagar con relación a la ejecución y puesta en marcha de las Obras; así como durante la Etapa de Prestación de los Servicios de la Línea de Transmisión.

7. Las obligaciones a cargo del Fideicomiso, se cumplirán sólo con el Patrimonio del

Fideicomiso, por lo que si por cualquier causa dicho patrimonio no fuere suficiente para que el Fiduciario lleve a cabo los pagos previstos, el Fiduciario no será responsable de las obligaciones contraídas con cargo a los recursos del Fideicomiso, obligándose el Fideicomitente a dejar en paz y a salvo al Fiduciario y a la Secretaría de cualquier demanda que pudieran promover en su contra, así como a restituirle las cantidades que tuviera que erogar, ya sea con motivo de su defensa judicial o extrajudicial y de las que fuere condenado por sentencia o laudo.

8. El Patrimonio del Fideicomiso queda afecto única y exclusivamente a los fines del

Fideicomiso, por lo que sólo podrán ejercitarse respecto a él, los valores, derechos y acciones que se refieren a dichos fines, por lo que el Fideicomitente no se reserva sobre el patrimonio derecho ni acción alguna y todos los que les corresponden quedan transmitidos al Fiduciario, quien será titular de los mismos y de todas las facultades inherentes a ese carácter.

9. El Fiduciario de conformidad con las instrucciones que reciba del Comité Técnico, deberá

destinar el Capital de Riesgo, los Financiamientos, la Emisión de Títulos y el Pago Contractual Anual Constante, al pago de los conceptos que a continuación se indican, debiéndose aplicar con la prelación que se menciona según la fuente de los recursos de que se trate:

9.1 El Capital de Riesgo deberá destinarse a pagar los siguientes conceptos, de acuerdo con

la prelación que se indica: 9.1.1 Al pago inicial para la constitución del Fideicomiso en la proporción correspondiente. 9.1.2 Al pago de los honorarios fiduciarios durante el período de Construcción de la Línea de

Transmisión. 9.1.3 Al pago de la adquisición del Derecho de Vía. 9.1.4 Al pago de los servicios prestados por los Subcontratistas y proveedores por la

Construcción de las obras de la Línea de Transmisión o la prestación de servicios necesarios para el cumplimiento de los fines del Contrato de Gestión y Operación.

9.1.5 Al pago de los gastos y comisiones derivadas de la obtención de Financiamientos y de la Emisión de Títulos.

9.2 Financiamientos:

9.2.1 El Fideicomitente se obliga a afectar los Financiamientos al Fideicomiso de acuerdo con lo

establecido en el Contrato de Gestión y Operación y los mismos deberán destinarse íntegramente al pago de los siguientes conceptos, de acuerdo con la prelación siguiente:



Página 324 de 411

9.2.2 Pago Inicial en la proporción correspondiente. 9.2.3 Al pago de los honorarios fiduciarios durante el período de Construcción de las obras de

la Línea de Transmisión. 9.2.4 Al pago de la adquisición del Derecho de Vía. 9.2.5 Al pago de los servicios prestados por los Subcontratistas y proveedores por la


I. Al pago de los gastos y comisiones derivadas de la obtención de Financiamientos.

9.2.6 En caso que haya cambios en los términos y condiciones de los Financiamientos, de

acuerdo a lo establecido en la Propuesta Económica del Licitante Ganador o que haya cambio de Acreedores, los nuevos términos y condiciones deberán ser iguales o mejores a los establecidos en dicha Propuesta Económica y deberán ser previamente aprobados por el Comité Técnico.

9.2.7 En el caso que durante la Etapa de Prestación de los Servicios, se requiera la reestructuración de los Financiamientos o se haga necesaria la obtención de nuevos Financiamientos que sustituyan a los originales o Financiamientos adicionales, con objeto de financiar la Construcción, Operación, Mantenimiento, Conservación, Ampliaciones y mejoras, o la supervisión de la Línea de Transmisión, el Contratista podrá recurrir a la contratación de financiamientos que sustituyan a los originales o financiamientos adicionales, para lo cual requerirá la autorización previa y por escrito de la Secretaría, misma que no podrá negarse sin causa justificada, siempre y cuando, para el caso de los Financiamientos originales, se respeten los términos y condiciones establecidos en los contratos de dichos Financiamientos originales, especialmente las obligaciones de hacer y no hacer correspondientes. Los nuevos financiamientos sólo se podrán contratar en la medida que no se ponga en riesgo la viabilidad económica y financiera de la Línea de Transmisión, ni se afecte el interés público.

9.3 Emisión de Títulos.

9.3.1 El Fideicomitente podrá optar por la Emisión de Títulos para obtener recursos que

sustituyan total o parcialmente los que se encuentra obligada a obtener a través de Financiamientos.

9.3.2 Los recursos que se obtengan de la Emisión de Títulos deberán ser afectados al Fideicomiso una vez que los títulos sean colocados entre el gran público inversionista, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Gestión y Operación y los recursos así obtenidos deberán destinarse al pago de los siguientes conceptos con la prelación que se indica:

I. Al pago de los honorarios fiduciarios durante la Etapa de Construcción de las obras de la Línea de Transmisión.

II. Al pago de la adquisición del Derecho de Vía. III. Al pago de los servicios prestados por los Subcontratistas y proveedores por la


IV. Al pago de los gastos y comisiones derivadas de la obtención de los Financiamientos.

9.3.3 En caso de que haya cambios en los términos y condiciones de la Emisión de Títulos otorgadas por el tomador en firme de los mismos, de acuerdo con lo establecido en la Propuesta Económica del Licitante Ganador o que haya cambio de tomador en firme, los



Página 325 de 411

nuevos términos y condiciones deberán ser iguales o mejores a los establecidos en dicha Propuesta Económica y deberán ser previamente aprobados por escrito por el Comité Técnico.

9.4 Flujo en la Etapa de Prestacón de los Servicios.

9.4.1 El Fiduciario afectará al Patrimonio del Fideicomiso la totalidad de los derechos al cobro y

de los ingresos provenientes del Pago Contractual Anual Constante. 9.4.2 El Flujo proveniente del Pago Contractual Anual Constante deberá aplicarse a los

conceptos siguientes de acuerdo con la prelación que se señala:

I. Al pago de Impuestos. II. Al pago de los honorarios fiduciarios durante la Etapa de Prestación de los

Servicios. III. Al pago de los gastos y costos derivados del financiamiento, instalación,

mantenimiento, gestión y operación de la Línea de Transmisión para prestar el Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica, conforme se establece en el propio Contrato de Gestión y Operación y las Leyes Aplicables.

IV. El remanente, se deberá aplicar a uno o más de los siguientes conceptos: (a) A garantizar o pagar el principal e intereses, comisiones, coberturas, gastos

y accesorios derivados de los Financiamientos, hasta su total liquidación. (b) A garantizar o pagar el principal e intereses que resulte de la Emisión de

Títulos. (c) Al reembolso del Capital de Riesgo efectivamente aportado por el Contratista

por conducto del Fideicomiso, incluyendo su rentabilidad.

9.5 Los recursos adicionales que el Contratista aporte al Fideicomiso para el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del Contrato de Gestión y Operación, se considerarán como Capital de Riesgo para todos los efectos del Contrato de Gestión y Operación.

9.6 El Fiduciario, a través de las instrucciones que reciba del Comité Técnico, llevará a cabo la distribución, destino y pago de los recursos señalados en el presente numeral con base en las obligaciones y los contratos que el Fideicomitente le dé a conocer relativos al financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión y operación de la Línea de Transmisión para prestar el Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica, conforme se establece en el propio Contrato de Gestión y Operación y las Leyes Aplicables.

10. La duración del Fideicomiso podrá ser hasta por 50 años en términos de lo previsto por el

artículo 394 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

11. Podrá extinguirse por cualquiera de las causas previstas en el artículo 392 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, excepto la fracción VI de dicho artículo.

12. El Fideicomiso, incluido el Fiduciario del mismo, no podrán ser Acreditadas de los

Financiamientos.



Página 326 de 411

13. De conformidad con el artículo 80, párrafo tercero de la Ley de Instituciones de Crédito, el Fideicomitente constituirá un Comité Técnico, el cual estará integrado por 6 (seis) miembros propietarios y sus respectivos suplentes:

13.1 La Secretaría formará parte del Comité Técnico con 2 (dos) miembros con voz y con voto.

13.2 El Fideicomitente formará parte del Comité Técnico con 2 (dos) miembros con voz y con voto.

13.3 Los Acreedores formarán parte del Comité Técnico con 2 (dos) miembros con voz y con voto, podrá agregarse al Comité Técnico, con voz y voto, un representante por cada uno de los Acreedores financieros. Los representantes de los Acreedores financieros formarán parte del Comité Técnico, mientras exista saldo insoluto de los Financiamientos. El Comité Técnico podrá sesionar válidamente, en caso que no se acredite oportunamente al representante de alguno de sus miembros.

13.4 El Comité Técnico será presidido por uno de los representantes de la Secretaría y en él actuarán como secretario y prosecretario, las personas que designe el Fiduciario, que pueden o no estar relacionadas con el Fiduciario, mismas que tendrán entre otras funciones: elaborar las convocatorias para la celebración de las sesiones, integrar las carpetas con los documentos que deban presentarse a la consideración del Comité Técnico, levantar las actas de las sesiones, expedir certificaciones o constancias de los acuerdos que el cuerpo colegiado adopte y llevar el seguimiento de los mismos.

13.5 Los nombramientos de los miembros del Comité Técnico y del secretario y prosecretario son de carácter honorífico, por lo que no dan derecho a retribución alguna.

14. El Fiduciario se obliga a entregar toda la información que le requiera la Secretaría.

15. El Comité Técnico funcionará de conformidad con las siguientes reglas:

15.1 En tanto se celebran los contratos relativos a los Financiamientos, el Comité Técnico podrá sesionar válidamente con la participación de los representantes del Fideicomitente y de la Secretaría.

15.2 Las sesiones ordinarias del Comité Técnico se celebrarán mensualmente durante el período de construcción de la Línea de Transmisión y semestralmente a partir del inicio de la fecha de la Operación y durante todo el período de vigencia del Contrato de Gestión y Operación, conforme al calendario anual que dicho cuerpo colegiado apruebe, sin perjuicio de que en cualquier tiempo se lleven a cabo las sesiones extraordinarias que se requieran, a solicitud escrita de cualquiera de sus miembros propietarios al Presidente del Comité Técnico.

15.3 Las convocatorias a las sesiones ordinarias serán enviadas por el secretario con 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación a la fecha de cada sesión y de 3 (tres) Días Hábiles en el caso de sesiones extraordinarias, en la inteligencia de que las convocatorias deberán indicar el lugar, fecha y hora de cada sesión, así como anexar el orden del día y copia de los documentos relacionados con los asuntos a tratar en la misma.

15.4 El Comité Técnico se considerará legalmente reunido cuando en las sesiones estén presentes cuando menos la mitad más uno de sus miembros, siempre que entre ellos se encuentre presente un representante de la Secretaría.



Página 327 de 411

15.5 Las decisiones del Comité Técnico se tomarán por mayoría de votos y todos sus miembros tendrán la obligación de pronunciarse en las votaciones.

15.6 Cada miembro propietario tendrá derecho a un voto, en el entendido de que los suplentes tendrán tal derecho, sólo en caso de ausencia del miembro propietario al que suplan. En caso de existir empate en la toma de decisiones, el Presidente del Comité Técnico tendrá voto de calidad.

15.7 Las decisiones relacionadas con la prestación del servicio público de transmisión de energía eléctrica, requieren del voto favorable de los representantes de la Secretaría.

15.8 Podrá invitarse a participar en las reuniones, con voz pero sin voto, al Supervisor del Proyecto y a personas físicas o representantes de empresas o instituciones que se considere conveniente para facilitar la toma de decisiones en los asuntos que se sometan a la consideración del Comité Técnico.

15.9 El Fiduciario deberá asistir a las reuniones del Comité Técnico, con voz pero sin voto, sin que su asistencia se traduzca en la aceptación de los acuerdos adoptados, en caso de que tales acuerdos vayan en contra de los fines del Fideicomiso.

15.10 De cada sesión del Comité Técnico, el secretario levantará el acta correspondiente, la que una vez aprobada por el cuerpo colegiado será firmada por el Presidente y el mismo secretario.

15.11 En caso de que alguno de los integrantes del Comité no desempeñe sus funciones como miembro del mismo por cualquier causa, lo sustituirá temporal o definitivamente el miembro suplente que corresponda.

16. El Comité Técnico tendrá primordialmente como finalidad, vigilar el cumplimiento de los fines de este Fideicomiso y llevar a cabo los actos que se enuncian en el Fideicomiso, para lo cual gozará de las facultades que de manera enunciativa más no limitativa se indican a continuación:

16.1 Verificar la administración de la totalidad de los recursos afectos al Patrimonio del Fideicomiso, hasta su liquidación y extinción, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Contrato de Gestión y Operación y en el Fideicomiso.

16.2 Conocer e instruir al Fiduciario para llevar a cabo la aplicación y el destino del Capital de Riesgo, los Financiamientos, los recursos de la Emisión de Títulos y el flujo proveniente del Pago Contractual Anual Constante, en términos de lo previsto en el Contrato de Gestión y Operación y en el Fideicomiso.

16.3 En su caso, instruir al Fiduciario para que requiera al Fideicomitente los recursos necesarios para cubrir el monto total de la inversión de la Línea de Transmisión.

16.4 Conocer e instruir al Fiduciario para que pague el servicio de la deuda derivada de los Financiamientos y la Emisión de Títulos en términos de lo previsto por el Contrato de Gestión y Operación y los contratos de los Financiamientos.

16.5 Instruya al Fiduciario para disponer de los recursos necesarios para la liberación del Derecho de Vía, la construcción y supervisión de las obras conforme a lo previsto en el Contrato de Gestión y Operación.

16.6 Instruir al Fiduciario para que se lleve a cabo la Emisión de los Títulos en términos de lo previsto en el Contrato de Gestión y Operación.

16.7 Instruir al Fiduciario para que lleve a cabo la administración y aplicación de fondos para la constitución de servidumbres, en términos de lo previsto en el Fideicomiso.



Página 328 de 411

16.8 Instruir al Fiduciario respecto a la constitución de fondos para obras adicionales, de mantenimiento y conservación, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos al efecto en el Contrato de Gestión y Operación y el Fideicomiso.

16.9 Autorizar en el caso que la Línea de Transmisión sufra daños graves que afecten su normal operación como consecuencia de desastres naturales o siniestros, se tomen las acciones urgentes para restituir las condiciones de operación normal de la Línea de Transmisión.

16.10 Llevar a cabo los presupuestos y programas necesarios para destinar los recursos del Fideicomiso a los fines del mismo.

16.11 Instruir al Fiduciario la ejecución de las garantías otorgadas por los Subcontratistas y proveedores de bienes y servicios para cubrir cualquier defecto de fabricación o desempeño, cuyos recursos se deberán incorporar al patrimonio del fideicomiso y aplicarse conforme a la prelación prevista en el Fideicomiso.

16.12 Instruir al Fiduciario la ejecución de las garantías otorgadas por el Fideicomitente de conformidad con lo establecido en el Contrato de Gestión y Operación, cuyos recursos se deberán incorporar al patrimonio del fideicomiso y aplicarse conforme a la prelación prevista en el Fideicomiso.

16.13 Determinar los recursos adicionales que el Fideicomitente deba afectar al Fideicomiso para la total culminación de la obras, o que sean requeridos para la operación y el mantenimiento de la Línea de Transmisión, conforme con lo establecido en el Contrato de Gestión y Operación y el Fideicomiso.

16.14 Conocer de las obligaciones y los contratos celebrados para la obtención de los Derechos de Vía, la construcción y la supervisión de las obras relacionadas con la Línea de Transmisión, a fin de que (i) dichos contratos sean acordes con el Contrato de Gestión y Operación; (ii) se evite que sus disposiciones eludan, contradigan o hagan nugatorios los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Gestión y Operación, y (iii) determinar los pagos que conforme a los mismos deban realizarse y hacer dichos pagos conforme lo autorice el Comité Técnico.

16.15 Adoptar los términos y condiciones que apruebe y proporcione la Secretaría para la contratación del Supervisor del Proyecto.

16.16 Contratar a la Supervisión del Proyecto que apruebe la Secretaría de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Gestión y Operación.

16.17 Instruir al Fiduciario los términos y condiciones en que deberá ser invertido el Patrimonio del Fideicomiso.

16.18 Instruir al Fiduciario para que entregue toda la información que le requiera la Secretaría.

17. El Fideicomitente tendrá como mínimo, en forma enunciativa más no limitativa, las

obligaciones siguientes: 17.1 Cumplir con las obligaciones previstas en el Fideicomiso. 17.2 Aportar y afectar al Patrimonio del Fideicomiso los recursos, los activos que

conforan la Línea de Transmisión y los Bienes Afectos al Contrato, mediante el levantamiento de las actas y la celebración de los actos jurídicos necesarios, conforme se vayan adquiriendo.

17.3 Dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la celebración de los contratos de los Financiamientos, el Fideicomitente se obliga a enviar al Fiduciario copia de los mismos, los cuales deberán agregarse como anexos del contrato de Fideicomiso.



Página 329 de 411

17.4 Ceder al Fiduciario los derechos al cobro y los flujos correspondientes al Pago Contractual Anual Constante.

17.5 Dar a conocer al Fiduciario las obligaciones y contratos celebrados para la obtención de los Derechos de Vía, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión y operación de la Línea de Transmisión para prestar el Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica, conforme se establece en el propio Contrato de Gestión y Operación y las Leyes Aplicables.

17.6 Aportar los recursos adicionales que, en su caso, sean requeridos por el Fiduciario para el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión y operación de la Línea de Transmisión para prestar el Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica, así como para las actividades de supervisión externa necesarias conforme se establece en el propio Contrato de Gestión y Operación y las Leyes Aplicables.

17.7 Responder ante la Secretaría y cualesquier tercero por los actos realizados por las empresas que contrate o los servicios de terceros que utilice para la realización de las actividades relacionadas con el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión y operación de la Línea de Transmisión para prestar el Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica, conforme se establece en el propio Contrato de Gestión y Operación y las Leyes Aplicables, en términos del Contrato de Gestión y Operación.

17.8 Cumplir con las obligaciones que le impone el Contrato de Gestión y Operación consistentes en responder por los daños y perjuicios directos e inmediatos que pudiere causar por el incumplimiento de las obligaciones impuestas a su cargo; y sacar en paz y a salvo a la Secretaría de cualquier reclamación independientemente de la naturaleza de la misma, de la que la Secretaría sea objeto, derivada directa o indirectamente de actos u omisiones atribuibles a él mismo, por la obtención de los Derechos de Vía, la construcción de las obras y la operación o modernización de la Línea de Transmisión; y a restituirle dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la fecha en que se lo solicite la Secretaría, cualquier erogación que por tal motivo hubiere tenido que realizar. La omisión en el pago de las cantidades aquí señaladas, generará un interés moratorio a cargo del Fideicomitente a la tasa de TIIE (o a la tasa que la sustituya) multiplicada por dos, desde la fecha en que debió efectuar el pago conforme a este párrafo y hasta la fecha efectiva en que se realice el pago.

18. Los honorarios que se deberán de pagar al Fiduciario de conformidad con el Contrato de Fideicomiso correrán a cargo del Contratista. 18.1 El Fiduciario no será responsable de:

18.1.1 Los actos que realice en cumplimiento con lo expresamente

establecido en el Fideicomiso. 18.1.2 Los actos que realice en cumplimiento con lo expresamente

establecido en los contratos y documentos que suscriba conforme a lo previsto en el Fideicomiso.

18.1.3 Los actos que realice en cumplimiento con lo establecido en las instrucciones que por escrito reciba del Comité Técnico.

18.1.4 Hechos, actos y omisiones del Fideicomitente, de cualquier Fideicomisario, autoridad o de terceros que impidan o dificulten el cumplimiento de los fines del Fideicomiso.



Página 330 de 411

18.2 El Fiduciario sólo está obligado a dar cumplimiento a los fines del Fideicomiso.

18.2.1 Atenderá las instrucciones del Comité Técnico cuando éstas se

apeguen a lo estipulado en el Fideicomiso. 18.2.2 Solicitará al Fideicomitente y a la Supervisión del Proyecto, los

informes que se presentarán a la consideración del Comité Técnico.

19. Ninguna de las partes del Fideicomiso podrá ceder total o parcialmente a un tercero, sus

derechos y obligaciones derivados del Fideicomiso, sin la previa autorización previa y por escrito del Comité Técnico.

20. Ninguna modificación al Fideicomiso será efectiva, a menos que se convenga por escrito por los representantes legales de cada una de las Partes, y cuente con la aprobación por escrito de la Secretaría, en la inteligencia de que dichas modificaciones no deberán afectar la Operación de la Línea de Transmisión ni la prestación de los Servicios en la Etapa de Prestación de los Servicios.

21. No existirá relación contractual, ni laboral de ninguna especie entre el Fiduciario y el personal que utilice el Fideicomitente.

22. El Fiduciario dará cumplimiento a los requerimientos de información que le formulen la Secretaría, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y el propio Fideicomitente.

Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución del Fideicomiso, las partes se someten expresamente, a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con sede en la Ciudad de México, México, renunciando expresamente al fuero que por razón de sus domicilios presentes o futuros.







OPERACIÓN

ANEXO 13 Modelo de Garantía de Cumplimiento

de Contrato



Página 332 de 411

Anexo del Contrato de Gestión y Operación Anexo 13 Modelo de Garantía de Cumplimiento de Contrato

“Etapa de Construcción” [Los formatos que se transcriben a continuación, podrán ser modificados por causa justificada a solicitud del Contratista previa aprobación por escrito de la Secretaría]

(Elaborar en papel membretado del banco emisor) Fecha: [**] Carta de Crédito Irrevocable Stand-by Núm.: [**] BANCO [**] Por solicitud de nuestro cliente, [**] S.A. de C.V. (el “Cliente” y el “Contratista”) con domicilio en [**] y acatando las instrucciones de éste, el suscrito Banco Emisor [**] S.A., (en adelante el “Banco Emisor”) expide a favor del BANCO [**], S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO [**], DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su calidad de institución fiduciaria en el Fideicomiso no. [**] de fecha [**] de [**] de 20[**] (en adelante “Banco [**]”), la presente Carta de Crédito Irrevocable Stand-by (la “Carta de Crédito”) por la cantidad de $ [**].00 ([**] Pesos 00/100), (la “Suma Garantizada”), para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo relacionadas con la Etapa Previa al Inicio de la Construcción y la Etapa de Construcción de la infraestructura de Transmisión que conecta el Sistema Eléctrico Baja California (BC) con el Sistema Interconectado Nacional (SIN), en corriente directa de Alto Voltaje (Hvdc) en un Nivel de Tensión de +/- 500 Kv de fecha, según se establece en el Contrato de Gestión y Operación de fecha [**] celebrado por la Secretaría de Energía y el Contratista. Sujeto a las demás estipulaciones contenidas en la presente Carta de Crédito, el Banco [**], en su caso, podrá requerir del Banco Emisor pagos parciales de esta Carta de Crédito, mediante la presentación de un requerimiento escrito en papel membretado del Banco [**], firmado por su delegado fiduciario (el “Requerimiento de Pago”), especificando el monto del pago requerido e indicando la existencia del incumplimiento del Cliente de alguna o algunas de las obligaciones contenidas en el Contrato de Gestión y Operación señalado en el párrafo anterior, incumplimiento que deberá estar confirmado por escrito por el titular de la Unidad del Sistema Eléctrico Nacional y Política Nuclear de la Secretaría de Energía. El Banco Emisor honrará el Requerimiento de Pago que le haga el Banco [**], en su caso, de conformidad con esta Carta de Crédito, y se obliga a pagar parcialmente la Suma Garantizada a la vista del Requerimiento de Pago, siempre que la forma de tal Requerimiento de Pago y su presentación se apeguen a lo establecido en el párrafo anterior, y que el mismo se presente antes de la Fecha de Vencimiento. El Requerimiento de Pago de que se trate deberá presentarse en días y horas en que el Banco Emisor este abierto al público, de acuerdo con lo establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el domicilio del Banco Emisor indicado más adelante. El Banco Emisor se obliga a pagar al Banco [**] en su caso, las cantidades solicitadas en el Requerimiento de Pago en fondos inmediatamente disponibles, a más tardar en el transcurso de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes a la hora en que el Banco [**], en su caso, haya presentado al Banco Emisor el respectivo Requerimiento de Pago, sin contar para efectos de este plazo, las horas correspondientes a aquellos días que el Banco Emisor no esté abierto al público, de acuerdo con lo establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siempre y cuando la documentación presentada satisfaga los requisitos antes indicados. El Banco Emisor hará todos los pagos bajo esta Carta de Crédito con recursos propios.



Página 333 de 411

Si el Requerimiento de Pago no cumpliera con alguno de los requisitos estipulados en esta Carta de Crédito, el Banco Emisor notificará esta situación a más tardar en el transcurso de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes al Banco [**], en su caso, mediante aviso entregado en el domicilio establecido en el encabezado de esta Carta de Crédito o en el domicilio del Banco [**], que en su caso, determine por escrito para tal fin. Este aviso contendrá la razón por la que el Banco Emisor considere que el Requerimiento de Pago no es atendible y regresará al Banco [**], en su caso, el Requerimiento de Pago de que se trate. Banco [**] en su caso, podrán volver a presentar el Requerimiento de Pago. Todos los pagos que el Banco Emisor haga al Banco [**], en su caso, bajo esta Carta de Crédito, se harán mediante transferencia electrónica de fondos inmediatamente disponibles, a la cuenta bancaria que el Banco [**], señale en el Requerimiento de Pago correspondiente. El vencimiento de esta Carta de Crédito se renovará automáticamente cada año sin que medie modificación alguna a este instrumento, siendo su vencimiento final el [**] del [**] del 20[**] (la “Fecha de Vencimiento”). Banco [**] no podrá presentar al Banco Emisor, ningún Requerimiento de Pago, una vez que haya sucedido el vencimiento final de esta Carta de Crédito (la “Fecha de Vencimiento”), ni el Banco Emisor estará obligado a realizar pago alguno bajo esta Carta de Crédito en relación con cualquier Requerimiento de Pago presentado después de la Fecha de Vencimiento. Todos los cargos del Banco Emisor relacionados con la emisión o cumplimiento de esta Carta de Crédito (incluyendo la negociación, pago o extensión del vencimiento) serán por cuenta del Cliente y en ningún caso serán cargados por el Banco Emisor al Banco [**]. Esta Carta de Crédito se sujeta las Practicas Internacionales para Standby’s ISP 98 de la Cámara de Comercio Internacional Publicación 590 y en todo lo no previsto por tal publicación, serán aplicables las leyes federales de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que surja cualquier controversia las partes deberán someterse a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de México. Cualquier comunicación efectuada por el Banco [**] con relación a la presente Carta de Crédito, se deberá realizar por escrito y entregar con acuse de recibo en el domicilio que el Banco Emisor haya señalado en esta Carta de Crédito. A solicitud de la institución de crédito que expida la Carta de Crédito y previa autorización por escrito de la Secretaría, podrán efectuarse modificaciones al texto anterior por causa justificada que deriven de prácticas bancarias de México o del país de origen de la institución de que se trate. Atentamente Por el Banco Emisor _______________________________ (El apoderado Legal del Banco Emisor) (Domicilio Legal del Banco Emisor)



Página 334 de 411

Anexo del Contrato de Gestión y Operación ANEXO 13 Modelo de Garantía de Cumplimiento de Contrato

“Etapa de Operación Comercial”

(Elaborar en papel membretado del banco emisor) Fecha: [**] Carta de Crédito Irrevocable Stand-by Núm.: [**] BANCO [**] Por solicitud de nuestro cliente, [**] S.A. de C.V. (el “Cliente” y el “Contratista”) con domicilio en [**] y acatando las instrucciones de éste, el suscrito Banco Emisor [**] S.A., (en adelante el “Banco Emisor”) expide a favor del BANCO [**], S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO [**], DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su calidad de institución fiduciaria en el Fideicomiso no. [**] de fecha [**] de [**] de 20[**] (en adelante “Banco [**]”), la presente Carta de Crédito Irrevocable Stand-by (la “Carta de Crédito”) por la cantidad de $ [**].00 ([**] Pesos 00/100), (la “Suma Garantizada”), para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo relacionadas con la la Etapa de Operación Comercial del la infraestructura de Transmisión que conecta el Sistema Eléctrico Baja California (BC) con el Sistema Interconectado Nacional (SIN), en corriente directa de Alto Voltaje (Hvdc) en un Nivel de Tensión de +/- 500 Kv, establecidas en el Contrato de Gestión y Operación de fecha [**] celebrado por la Secretaría de Energía y el Contratista. Sujeto a las demás estipulaciones contenidas en la presente Carta de Crédito, el Banco [**], en su caso, podrá requerir del Banco Emisor pagos parciales de esta Carta de Crédito, mediante la presentación de un requerimiento escrito en papel membretado del Banco [**], firmado por su delegado fiduciario (el “Requerimiento de Pago”), especificando el monto del pago requerido e indicando la existencia del incumplimiento del Cliente de alguna o algunas de las obligaciones contenidas en el Contrato de Gestión y Operación señalado en el párrafo anterior, incumplimiento que deberá estar confirmado por escrito por el titular de la Unidad del Sistema Eléctrico Nacional y Política Nuclear de la Secretaría de Energía. El Banco Emisor honrará el Requerimiento de Pago que le haga el Banco [**], en su caso, de conformidad con esta Carta de Crédito, y se obliga a pagar parcialmente la Suma Garantizada a la vista del Requerimiento de Pago, siempre que la forma de tal Requerimiento de Pago y su presentación se apeguen a lo establecido en el párrafo anterior, y que el mismo se presente antes de la Fecha de Vencimiento. El Requerimiento de Pago de que se trate deberá presentarse en días y horas en que el Banco Emisor este abierto al público, de acuerdo con lo establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el domicilio del Banco Emisor indicado más adelante. El Banco Emisor se obliga a pagar al Banco [**] en su caso, las cantidades solicitadas en el Requerimiento de Pago en fondos inmediatamente disponibles, a más tardar en el transcurso de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes a la hora en que el Banco [**], en su caso, haya presentado al Banco Emisor el respectivo Requerimiento de Pago, sin contar para efectos de este plazo, las horas correspondientes a aquellos días que el Banco Emisor no esté abierto al público, de acuerdo con lo establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siempre y cuando la documentación presentada satisfaga los requisitos antes indicados. El Banco Emisor hará todos los pagos bajo esta Carta de Crédito con recursos propios.



Página 335 de 411

Si el Requerimiento de Pago no cumpliera con alguno de los requisitos estipulados en esta Carta de Crédito, el Banco Emisor notificará esta situación a más tardar en el transcurso de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes al Banco [**], en su caso, mediante aviso entregado en el domicilio establecido en el encabezado de esta Carta de Crédito o en el domicilio del Banco [**], que en su caso, determine por escrito para tal fin. Este aviso contendrá la razón por la que el Banco Emisor considere que el Requerimiento de Pago no es atendible y regresará al Banco [**], en su caso, el Requerimiento de Pago de que se trate. Banco [**] en su caso, podrán volver a presentar el Requerimiento de Pago. Todos los pagos que el Banco Emisor haga al Banco [**], en su caso, bajo esta Carta de Crédito, se harán mediante transferencia electrónica de fondos inmediatamente disponibles, a la cuenta bancaria que el Banco [**], señale en el Requerimiento de Pago correspondiente. El vencimiento de esta Carta de Crédito se renovará automáticamente cada año sin que medie modificación alguna a este instrumento, siendo su vencimiento final el [**] del [**] del 20[**] (la “Fecha de Vencimiento”). Banco [**] no podrá presentar al Banco Emisor, ningún Requerimiento de Pago, una vez que haya sucedido el vencimiento final de esta Carta de Crédito (la “Fecha de Vencimiento”), ni el Banco Emisor estará obligado a realizar pago alguno bajo esta Carta de Crédito en relación con cualquier Requerimiento de Pago presentado después de la Fecha de Vencimiento. Todos los cargos del Banco Emisor relacionados con la emisión o cumplimiento de esta Carta de Crédito (incluyendo la negociación, pago o extensión del vencimiento) serán por cuenta del Cliente y en ningún caso serán cargados por el Banco Emisor al Banco [**]. Esta Carta de Crédito se sujeta las Practicas Internacionales para Standby’s ISP 98 de la Cámara de Comercio Internacional Publicación 590 y en todo lo no previsto por tal publicación, serán aplicables las leyes federales de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que surja cualquier controversia las partes deberán someterse a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de México. Cualquier comunicación efectuada por el Banco [**] con relación a la presente Carta de Crédito, se deberá realizar por escrito y entregar con acuse de recibo en el domicilio que el Banco Emisor haya señalado en esta Carta de Crédito. A solicitud de la institución de crédito que expida la Carta de Crédito y previa autorización por escrito de la Secretaría, podrán efectuarse modificaciones al texto anterior por causa justificada que deriven de prácticas bancarias de México o del país de origen de la institución de que se trate. Atentamente Por el Banco Emisor _______________________________ (El apoderado Legal del Banco Emisor) (Domicilio Legal del Banco Emisor)







OPERACIÓN

ANEXO 14 Requerimientos de Seguros



Página 337 de 411

Anexo del Contrato de Gestión y Operación Anexo 14 Requerimiento de Seguros

ÍNDICE A. Estudio de Riesgos y cálculo de la Pérdida Máxima Probable (PML). ....................... 338 B. Actualización de Valores declarados, Sumas Aseguradas y Límites de

Responsabilidad. ....................................................................................................... 338 C. Requerimientos de Seguros durante las Actividades de Preparación Operativa. ...... 338 D. Requerimientos de Seguros durante la Etapa de Prestación de los Servicios. .......... 345 E. Asegurados Adicionales. ........................................................................................... 349 F. Plazos de presentación de las Pólizas de Seguros. .................................................. 349 G. Empresas Aseguradoras. .......................................................................................... 349 H. Disposiciones Comunes. ........................................................................................... 350 I. Comunicaciones. ....................................................................................................... 351 J. Acciones en caso de incumplimiento. ........................................................................ 351 K. Acciones en caso de Cancelaciones y modificaciones. ............................................. 351 L. Saneamiento de la Contratante. ................................................................................ 352 M. Obligaciones no afectadas. ....................................................................................... 352 N. Características de las pólizas. ................................................................................... 352 O. Moneda. .................................................................................................................... 353 P. Deducibles. ............................................................................................................... 353 Q. Reclamaciones. ......................................................................................................... 353 R. Cumplimiento de pólizas. .......................................................................................... 353 S. Informe de cobertura. ................................................................................................ 353 T. Eventos no cubiertos. ................................................................................................ 354 U. Responsabilidad del Contratista ................................................................................ 354



Página 338 de 411

Anexo del Contrato de Gestión y Operación Anexo 14 Requerimiento de Seguros

El Contratista tiene la obligación de contratar todas las pólizas de seguro señaladas en este Anexo 14 del Contrato: “Requerimientos de Seguros”. Las pólizas de seguro deberán contratarse con anterioridad al inicio de la Etapa Previa al Inicio de la Construcción, la Etapa de Construcción y la Etapa de Prestación de Servicios, hasta la Terminación del Contrato o la Terminación Anticipada del Contrato, lo que ocurra primero. Es obligatorio que el Contratista cuente en todo momento con las pólizas de Seguros que exigen las Leyes Aplicables y el presente Contrato de Gestión y Operación en cada uno de los apartados del presente anexo, destacando que lo que aquí se enuncia no es limitativo, considerándose en todo caso que al menos estas coberturas serán las mínimas en materia de aseguramiento y que estas podrán ser ampliadas y mejoradas por el Contratista, a su criterio y experiencia en la provisión de los Servicios. A. Estudio de Riesgos y cálculo de la Pérdida Máxima Probable (PML).

El Estudio de Riesgos es el resultado de lo establecido en la CLÁUSULA TRIGÉSIMA. SEGUROS, Apartado 2 del Contrato de Gestión y Operación. Tal y como lo reporte el Estudio de Riesgos solicitado en dicha cláusula, el cual debe contemplar la determinación de la suma asegurada, la pérdida máxima posible por riesgos de la naturaleza incluyendo terremoto, maremoto, huracanes, tornados, así como cualquier otro daño por evento natural posible, riesgos políticos y riesgos operativos. Es necesario incluir en dicha evaluación:

a) El valor de la Línea de Construcción, incluyendo el Mobiliario de las instalaciones de Control, Monitoreo, Medición y Operación.

b) El valor del Equipamiento mayor y menor de la Línea de Transmisión. c) El cálculo de la Pérdida Máxima Probable.

Es destacable que, con el objeto de cubrir adecuadamente los riesgos inherentes a las Instalaciones, los muebles de las instalaciones de Control, Monitoreo, Medición y Operación, así como lo referente al Equipamiento de la Línea de Transmisión, el Contratista está obligado a contratar cada 3 (tres) años o con la periodicidad que solicite en determinado caso la Contratante, la realización o actualización de un Estudio de Riesgos con una empresa especializada de reconocida experiencia y solvencia nacional o internacional aprobada por la Contratante, cuyos resultados se utilizarán para mantener actualizadas las sumas aseguradas de todas las pólizas de los Seguros. B. Actualización de Valores declarados, Sumas Aseguradas y Límites de

Responsabilidad.

El Contratista deberá efectuar una revisión, cuando menos anualmente, para actualizar los valores declarados, sumas aseguradas y límites de responsabilidad de las pólizas de los Seguros mencionadas en el presente Anexo, basada en índices económicos propios del Equipamiento, así como de toda la infraestructura de la Línea de Transmisión. C. Requerimientos de Seguros durante las Actividades de Preparación Operativa.



Página 339 de 411

Seguros sobre obras de Construcción

El Contratista está obligado a contratar, durante la ejecución de cualquier obra de Construcción a su cargo, un seguro contra todo riesgo de construcción, pólizas C.A.R (construction all risk) que cubra dentro de la cobertura básica (“A”) el cien por ciento (100%) del valor de reposición de las obras en Construcción que resulten afectadas. Adicionalmente a la cobertura básica (“A”) la póliza C.A.R. deberá contar con otras coberturas tales como: riesgos de diseño, riesgos de ingeniería y eventos catastróficos como terremotos, inundaciones, lluvias, tornados, incendios, explosiones, terrorismo, vandalismo, conmoción social, robo y cualquier otra cobertura contemplada bajo una póliza C.A.R. hasta una suma asegurada que sea por demás suficiente para hacer frente ante cualquier siniestro que pudiese ocurrir durante la Construcción de las obras de que se trate. Las pólizas de Seguros que contrate el Contratista con relación a la Línea de Transmisión deben señalar a la Contratante, como asegurado adicional. Sin embargo, el Contratista estará obligado a destinar de inmediato los fondos obtenidos por el pago de las indemnizaciones correspondientes, en la reconstrucción de la infraestructura dañada en el menor plazo posible y tendrá la obligación de instruir a la Aseguradora que corresponda el depósito de las indemnizaciones correspondientes en el Fideicomiso. El Seguro a que se refiere la presente sección deberá incluir una cláusula en la que se establezca que los fondos producto de la indemnización por cualquier siniestro deberán ser destinados necesariamente a la reparación de los daños causados por el siniestro. En caso de que ello no sea viable a juicio de la Contratante, su importe se utilizará para cubrir los Financiamientos existentes y en caso de haber remanente se destinarán a alguno de los fondos previstos en el Contrato de Gestión y Operación a elección de la Contratante. El valor declarado de la póliza de Seguro será equivalente al valor de reposición del monto total de las obras en ejecución y deberá adecuarse a la naturaleza de cada bien. En ningún caso se tomará en cuenta el valor contable de cada uno de ellos. El cálculo del monto correspondiente a las obras en ejecución se establecerá sobre la base del cronograma de avance físico de la obra conforme al Programa de Construcción y su vigencia será igual al período de ejecución de las obras de que se trate, lo que será validado por la Contratante. En la póliza de Seguro se podrá incluir como asegurado adicional a los Acreedores, previa aprobación de la Contratante. Una vez que las obras de que se trate a cargo del Contratista hayan sido concluidas y cuenten con la aceptación respectiva del Supervisor del Proyecto, en términos del Contrato de Gestión y Operación, las mismas deberán pasar a estar cubiertas por la póliza contemplada para la Etapa de la Prestación de los Servicios. Seguro de obra civil en construcción y colocación del equipamiento de la Línea

de Transmisión.



Página 340 de 411

I. Bienes Cubiertos.

La construcción de las Obras incluyendo la obra civil de plantas convertidoras, edificios operados por el Contratista para el monitoreo, control y medición de la Línea de Transmisión, anexos y extensiones; el montaje de Equipo de la Línea de Transmisión, Equipo de Informática, Equipamiento Principal, maquinaria y equipo en general de la Línea de Transmisión, Torres, Cableado, Mobiliario de edificaciones del Contratista adosadas a la Línea de Transmisión y Equipo de estacionamientos, casetas de vigilancia y todo tipo de instalaciones propias e inherentes a la infraestructura de la Línea de Transmisión.

II. Requisitos de cobertura. Las coberturas mínimas que deberá amparar el seguro de obra civil en construcción y montaje de la Línea de Transmisión son las siguientes:

Cobertura a todo riesgo incluyendo los siguientes riesgos: i. Terremoto, temblor y erupción volcánica. ii. Ciclón, huracán, tornado, vientos, inundación, desbordamiento y alza

del nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento o deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento de tierra o de rocas.

iii. Remoción de escombros y desmontaje. iv. Mantenimiento amplio de toda la Infraestructura dañada por 12 (doce)

meses adicionales a la terminación de las Obras. v. Pruebas 12 (doce) semanas. vi. Huelga, motín y conmoción civil. vii. Gastos extras. viii. Errores en diseño. ix. Daños a otra Propiedad del Asegurado (DOPA). x. Tiempo extra, trabajo nocturno y fletes exprés. xi. Transportes de materiales y equipo. xii. Campamentos y almacenes.

III. Suma Asegurada / Valores Totales.

La suma asegurada deberá representar el valor total de las Obras y Equipamiento al finalizar las Obras y las actividades del Contratista. IV. Bases de Valuación aplicables a los daños que puedan resultar y se

encuentren debidamente amparados. Los pagos de los siniestros de daños materiales deberán realizarse al costo que sea necesario desembolsar para la reparación o reposición de un bien nuevo de la misma clase y capacidad de la parte afectada de la obra: valor de reposición.

V. Deducibles.

En caso de cualquier daño amparado quedarán a cargo del Contratista los deducibles.

VI. Coaseguros.

En caso de cualquier daño amparado quedarán a cargo del Contratista cualquier coaseguro aplicable.



Página 341 de 411

Seguro de Pérdida de utilidades esperadas (Advance Loss of Profits- ALOP).

I. Interés Asegurado. Ampara las pérdidas económicas ocasionadas por la demora en la de Inicio de la Prestación de los Servicios debido a la ocurrencia de algún siniestro amparado en la sección de daños materiales.

II. Suma asegurada. El monto mínimo que deberá amparar es el importe del Pago Contractual Anual Constante esperado por el Contratista equivalentes a 6 (seis) meses.

III. Retención máxima. Quedará a cargo del Contratista el pago de cualquier deducible aplicable. Seguro de Responsabilidad civil en la etapa de construcción. En dicho seguro deberá figurar el Fiduciario como beneficiario privilegiado.

I. Interés Asegurable. Quedarán cubiertos todos los daños, perjuicios y el daño moral que los Subcontratistas causen a terceros en sus bienes y en sus personas, a consecuencia de la realización de la obra civil y el Equipamiento que se ejecute en la Línea de Transmisión, conforme a las Leyes Aplicables en materia de responsabilidad civil, siendo el Contratista el único responsable ante la Contratante.

II. Riesgos a cubrir. Las coberturas mínimas que deberá amparar el seguro son:

Caída de objetos.

Incendio y explosión.

Cables y descargas eléctricas.

Derrumbe de torres en edificios linderos o edificios linderos.

Actividades e inmuebles.

Responsabilidad Civil Contractual.

Carga y descarga.

Responsabilidad civil cruzada.

Daños a la Infraestructura de la Línea de Transmisión.

Contaminación del medio ambiente.

Responsabilidad Civil del constructor de la Línea de Transmisión:

1. Instalaciones subterráneas. 2. Trabajos con soldadura. 3. Máquinas de trabajo. 4. Uso de explosivos. 5. Excavaciones y cimentaciones.

III. Suma Asegurada.



Página 342 de 411

La suma asegurada deberá ser una cantidad como límite único y combinado por todas las obras de conformidad con los términos establecidos en la recomendación del Estudio de Riesgos.

IV. Deducible.

Quedará a cargo del Contratista el pago de cualquier deducible. Seguro de Transportes de materiales, equipos y otros bienes.

I. Interés Asegurable. Quedarán cubiertos todo tipo de materiales y bienes en general ya sean nuevos o usados sobre los cuales tenga un interés asegurable el Contratista de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Gestión y Operación,

II. Lugar de origen y destino.

Desde cualquier parte de México o el extranjero hasta el sitio de las Instalaciones de la Línea de Transmisión tanto en los estados de Sonora y Baja California en México.

III. Riesgos amparados.

Las coberturas mínimas que deberá amparar el seguro son: Todo Riesgo: se cubren los bienes asegurados contra pérdidas y daños físicos ocasionados por riesgo súbito e imprevisto, que sufran los mismos. La cobertura Todo Riesgo incluye: riesgos ordinarios de tránsito, mojadura, oxidación, manchas, contacto con otras cargas, rotura, merma, derrame, robo total y parcial con violencia, maniobras de carga y descarga. Adicionalmente, se cubrirá: huelgas y alborotos, estadía en aduanas/recintos fiscales y/o bodegas transitorias, incluyendo la cláusula de Bodega a Bodega.

IV. Suma asegurada.

El valor de embarque más costoso como límite por embarque, en un solo lugar, en un solo evento de daño.

V.Bases de Valuación para el pago de indemnizaciones.

Los pagos de los siniestros deberán realizarse en función del valor factura más los gastos inherentes al embarque/transporte, excepto para bienes usados, donde aplicará el valor real/comercial al momento del siniestro más los gastos inherentes al embarque/transporte.

VI.Deducible.

Los deducibles en toda y cada reclamación al amparo de la presente sección, quedarán a cargo del Contratista.

Seguro contra todo riesgo de obras civiles terminadas.

Este Seguro debe incluir los Equipos, maquinaria y todas sus instalaciones, sobre y bajo tierra, cableado, torres, tuberías e instalaciones submarinas o subacuáticas. El Contratista



Página 343 de 411

deberá cumplir con contratar la mencionada póliza, amparando el riesgo patrimonial sobre el avance de las obras terminadas, de todo riesgo, cuya cobertura deberá estar vigente desde el momento en que haya terminado la cobertura de la póliza contra todo riesgo de construcción y montaje, y mantenerse vigente durante todo el tiempo de Construcción y hasta que no entre en vigor la cobertura aplicable en la Etapa de Prestación de Servicios. La cobertura deberá amparar todas las obras terminadas, incluyendo sin limitación las obras civiles, Equipamiento, todas las instalaciones de cualquier clase y descripción, sobre y bajo tierra, cableado, torres, tuberías e instalaciones submarinas o subacuáticas, instalaciones subterráneas, maquinaria, Equipos y existencias de materiales y refacciones, por todos los daños materiales que pueda sufrir cualquier bien de cualquier clase y descripción, lo cual será consistente con el presupuesto real ejecutado, desde el momento de su terminación y mientras no entre en operación la Etapa de Prestación de Servicios, la mencionada cobertura deberá prever todo riesgo y cubrir también los daños por riesgos de fallas o errores de diseño y vicios ocultos. Entre los riesgos cubiertos por esta póliza deberán estar incluidos los riesgos políticos tales como huelgas, conmociones civiles, daño malicioso, vandalismo y terrorismo. Así como también los riesgos de la naturaleza tales como terremoto, ciclones, tornados y maremoto. También se deberá incluir expresamente los riesgos por impacto de aeronaves y vehículos. Esta cobertura también debe incluir los riesgos de pérdidas directas, indirectas y consecuenciales por cualquier tipo de siniestro, incluyendo gastos de demolición, limpieza, gastos extras y gastos extraordinarios. El Contratista deberá declarar a la compañía Aseguradora el valor del Monto Total de Inversión que permita la reposición total de la Línea de Transmisión, incluyendo todas sus instalaciones, equipos y existencias, como valor total de la exposición del riesgo. Sin embargo, las sumas aseguradas deberán ser como mínimo la máxima pérdida probable por cada riesgo. El valor asegurado en todo momento debe incluir la cláusula de valor de reposición a un nuevo activo. Seguro de responsabilidad civil general en la etapa de Actividades previas a la

Prestación de Servicios.

El Contratista deberá obtener a su propia cuenta y costo y desde de la Fecha Programada de Inicio de la Construcción de la infraestructura de la Línea de Transmisión, el seguro de Responsabilidad Civil General el cual deberá mantener vigente hasta la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios, cuando entrará la vigencia del respectivo seguro de este tipo. En dicho seguro deberá figurar el Fiduciario como beneficiario privilegiado. El seguro de responsabilidad civil deberá contar al menos con las siguientes coberturas:

a) Responsabilidad civil por las actividades relacionadas con el Contrato de Gestión y Operación, (RC Contractual).



Página 344 de 411

b) Responsabilidad civil por carga. c) Responsabilidad civil por filtración, polución o contaminación súbita, imprevista y

accidental. d) Responsabilidad civil patronal incluyendo trabajos en altura y/o subterráneos. Los

empleados y trabajadores de los Subcontratistas también deberán ser incluidos dentro de este seguro o bajo una póliza independiente.

e) Responsabilidad civil cruzada. f) Responsabilidad civil de vehículos motorizados y equipo móvil, que cubra todos

los vehículos propios, arrendados o en leasing utilizados en conexión con las obras

I. Interés del Asegurado Cubrirá los daños que el Contratista y quienes actúen en su nombre o contratados por él bajo el Contrato de Gestión y Operación, ocasionen a terceros en sus bienes y en sus personas por hechos u omisiones no intencionales durante sus actividades relacionadas con el Contrato de Gestión y Operación en la Actividades de Preparación Operativa, siendo el Contratista el único responsable ante la Contratante.

Se deberán amparar las siguientes coberturas:

Actividades e inmuebles.

Trabajos Terminados.

Responsabilidad Civil Contractual.

Responsabilidad Civil Profesional (para quienes proceda basado en el Contrato).

Carga y descarga.

Responsabilidad civil cruzada.

Daños a la Infraestructura que se vaya liberando de la Línea de Transmisión.

Responsabilidad Civil Ecológica (Contaminación del medio ambiente).

Manejo, almacenamiento y transporte de desechos.

Responsabilidad Civil de Contratistas Independientes.

II. Sumas Aseguradas. El Contratista deberá contratar, como mínimo, la suma sugerida en el Estudio de Riesgos para cubrir daños a bienes y a personas como resultado de cualquier responsabilidad civil. III. Deducible. En caso de cualquier daño quedarán a cargo del Contratista los deducibles. IV. Territorialidad.

Deberán ser amparados por el Seguro todos los usuarios que se encuentren dentro de las instalaciones del Contratista o a lo largo de la Trayectoria de la Línea de Transmisión dentro del Derecho de Vía que este ocupe, conforme a los términos establecidos en el Contrato de Gestión y Operación. Seguros a cargo de los Subcontratistas



Página 345 de 411

Es responsabilidad del Contratista exigir a los Subcontratistas que cuenten con las pólizas que correspondan a la cobertura de los riesgos que ellos asuman, sin que ello releve al Contratista de contar con todas y cada una de las pólizas de Seguro establecidas para esta etapa, o, en su defecto, deberá contratar directamente dichos seguros por cuenta de los Subcontratistas. Seguros de riesgos laborales en la etapa de las Actividades Previas a la

Prestación de los Servicios.

El Contratista será responsable de mantener asegurados al Personal del Contratista en los términos de las Leyes Aplicables en materia laboral y de seguridad social de México. Salvo que las coberturas existan mediante mecanismos de seguridad social a cargo del Estado o terceros, a partir de la fecha de inicio de Vigencia del Contrato, el Contratista está obligado a contratar una póliza de seguro complementario que cubra el riesgo de muerte y accidentes laborales, incapacidad temporal y permanente del Personal del Contratista para la etapa de las Actividades Previas a la Prestación de los Servicios. Los montos asegurados y los amparos contemplados deberán corresponder a las exigencias contenidas en las Leyes Aplicables en materia laboral y en este Contrato de Gestión y Operación. D. Requerimientos de Seguros durante la Etapa de Prestación de los Servicios.

Seguro sobre las Instalaciones de Control, Monitoreo, Medición y Operación, así como de toda la Infraestructura de la Línea de Transmisión.

A partir de la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios en que inicia la Etapa de Prestación de Servicios se deberá contar previamente con la vigencia de la pólizas de Seguros en materia de aseguramiento de Instalaciones de Control, Monitoreo y Medición así como de toda la infraestructura de la Línea de Transmisión, por lo anterior el Contratista, está obligado a contratar por su cuenta y costo un Seguro que cubra el cien por ciento (100%) del valor de reposición de los bienes que conforman la Infraestructura, así como las Instalaciones de Control, Monitoreo, Medición y Operación. Es indispensable que este esquema de aseguramiento contemple todo lo que resulte afectado por la actualización de riesgos asegurables, excluyendo el valor de los Predios donde se instalan las plantas convertidoras, así como los Derechos de Vía por donde Transita la Línea de Transmisión, con coberturas tales como: eventos de la naturaleza, explosiones, vandalismo, conmoción social, entre otros. En caso de presentarse algún siniestro que afecte dichos bienes, el Contratista será responsable por los costos directos e indirectos, relacionados con los daños ocasionados, así como por las primas que deberán ser pagadas a las compañías Aseguradoras que en su caso corresponda. En su caso, las indemnizaciones que se reciban provenientes de este Seguro se podrán utilizar para cubrir los costos derivados de una emergencia. Sin perjuicio de lo antes señalado, el Contratista se obliga a destinar cualquier indemnización que se obtenga derivada de las pólizas de Seguro referidas en el presente



Página 346 de 411

apartado de este Anexo 14 del Contrato: “Requerimientos de Seguros”, a la reposición de las Instalaciones, y el Equipo y demás bienes que se hubiesen perdido o dañado y que se requieran para cumplir obligaciones del Contratista bajo el Contrato de Gestión y Operación, salvo que las Leyes Aplicables dispongan otra cosa, derivado de lo anterior el Contratista podrá considerar para ello:

Seguros durante la Etapa de Prestación de Servicios. Operación y Mantenimiento.

El Contratista deberá contratar, a su propia cuenta y antes de la Fecha Programada de Inicio de la Prestación de los Servicios para actividades relacionadas con la operación, mantenimiento, conservación y mantenimiento de la Infraestructura de la Línea de Transmisión, los seguros indicados en el presente Anexo 14 del Contrato: “Requerimientos de Seguros”. La vigencia de los mismos deberá ser anual, considerando para la fecha de inicio de la póliza, la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios y deberá renovarse anualmente hasta finalizar la Vigencia del Contrato de Gestión y Operación. Seguro de todo riesgo – incendio.

I. Bienes cubiertos.Sobre la construcción material de las estaciones convertidoras,

anexos o edificaciones de control, monitoreo, medición y operación de la Línea de Transmisión, extensiones y todos los activos de la Línea de Transmisión tales como, pero no limitados a equipo electrónico, maquinaria y equipo a medición, medición, protección así como mobiliario y equipo de oficinas administrativas y de operación del Contratista, estacionamientos, casetas de vigilancia de todas las instalaciones inherentes a la infraestructura de la Línea de Transmisión.

II. Riesgos Amparados.

Las coberturas mínimas que deberá amparar el seguro de Todo Riesgo son las siguientes: Cobertura a Todo Riesgo incluyendo los riesgos de:

Incendio y Rayo.

Explosión.

Huelgas, Conmoción Civil, Alborotos Populares, Vandalismo y Actos de Personas Mal Intencionadas.

Huracán, Granizo, Tornados.

Inundación y Daños por agua.

Daños por Aviones, Vehículos y Humo.

Temblor, Terremoto y Erupción Volcánica.

Derrame y/o Descarga de Protecciones Contra Incendio.

Otros riesgos accidentales no excluidos específicamente.

III. Valores Declarados.



Página 347 de 411

Es requisito indispensable que los valores declarados representen el valor de reposición de los bienes inherentes al Contratista y a la propia infraestructura a la que se encuentra afecta la Línea de Transmisión. IV. Límite mínimo de indemnización.

Para daños materiales, se deberá contar para la Línea de Transmisión con un límite mínimo de indemnización equivalente a la pérdida máxima probable por evento, que resulte del Estudio de Riesgos que el Contratista realizará.

V. Bases de Valuación para la indemnización de daños. Los pagos de los siniestros de daños materiales deberán realizarse al costo que sea necesario desembolsar para la reparación o reposición de un bien nuevo de la misma clase y capacidad de la parte afectada. VI. Deducible.

En caso de reclamación al amparo de la presente sección, quedará a cargo del Contratista el pago de cualquier deducible. Seguro de Pérdidas de Ingresos Por Interrupción de Servicios.

I. Interés Asegurado.

Ampara las pérdidas económicas ocasionadas por la interrupción de la prestación de los Servicios en la Etapa de Prestación de los Servicios, en la Línea de Transmisión debido a la ocurrencia de algún siniestro amparado en la sección de daños materiales que antecede.

II. Suma asegurada. El monto mínimo que deberá amparar es el importe del Pago Contractual Anual Constante esperados del Contratista equivalentes a 10 (diez) meses. III. Retención máxima.

Quedará a cargo del Contratista el pago de todo deducible por este seguro.

Seguro de equipo electrónico, rotura de maquinaria y equipo de monitoreo, control, medición y protección de la Línea de Transmisión.

I. Bienes Cubiertos.

Equipo Electrónico. Sobre todo, tipo de bienes tales como, pero no limitados, para equipo de telecomunicaciones e informática y otros bienes inherentes Línea de Transmisión

Rotura de Maquinaria y Equipo de monitoreo, control, medición y protección de la Línea de Transmisión.

Sobre equipo y maquinaría tales como: subestación eléctrica, tableros de control, transformadores, interruptores, planta de luz de emergencia, protectores, otros bienes inherentes a la Línea de Transmisión



Página 348 de 411

II. Riesgos Amparados. Las coberturas mínimas que deberá amparar el seguro son las siguientes:

Equipo Electrónico. Incendio, Rayo, explosión, inundación, granizo, helada, impericia, sabotaje, descuido, errores de construcción, humo hollín, fallas de montaje, cuerpos extraños, hundimiento de terreno, gases, líquidos, humo, acción del agua, humedad, defectos de fabricación, errores en diseño, errores de manejo, descuido, negligencia robo y otros accidentes.

Riesgos Adicionales. Terremoto, huracán, tornado, hurto, huelgas, gastos extraordinarios para mantener la operación con equipo sustituto y equipo móvil.

Rotura de Maquinaria y Equipo monitoreo, control, medición y protección de la Línea de Transmisión.

Impericia, descuido, sabotaje, corto circuito, arcos voltaicos, errores en diseño, defectos de construcción e instalación, defectos de mano de obra y montaje incorrecto, rotura debido a fuerza centrífuga, cuerpos extraños que se introduzcan en los bienes y otro tipo de riesgos. III. Suma Asegurada.

Es requisito indispensable que los valores declarados representen el valor de reposición de los bienes. IV. Bases de Valuación para la indemnización de daños.

Los pagos de los siniestros de daños materiales deberán realizarse al costo que sea necesario desembolsar para la reparación o reposición de un bien nuevo de la misma clase y capacidad del equipo / maquina afectada: Valor de Reposición.

V. Deducible. En caso de reclamación al amparo de la presente sección, quedarán a cargo del Contratista el pago de los deducibles.

Seguros de riesgos laborales.

El Contratista será responsable de mantener asegurados al Personal del Contratista en los términos de las Leyes Aplicables en materia laboral y de seguridad social de México. Salvo que las coberturas existan mediante mecanismos de seguridad social a cargo del Estado o terceros, a partir de la Fecha de Inicio de Vigencia del Contrato, el Contratista está obligado a contratar una póliza de Seguro complementario que cubra el riesgo de muerte y accidentes laborales, incapacidad temporal y permanente del Personal del Contratista en la Etapa de Construcción y en la Etapa de Prestación de los Servicios. Los montos asegurados y los amparos contemplados deberán corresponder a las exigencias contenidas en las Leyes Aplicables en materia laboral y en este Contrato de Gestión y Operación.



Página 349 de 411

E. Asegurados Adicionales.

El Contratista, los Subcontratistas, proveedores y la Contratante, deberán ser nombrados como asegurados en las pólizas a contratar en Etapa de Construcción y en la Etapa de Prestación de los Servicios. F. Plazos de presentación de las Pólizas de Seguros.

El Contratista deberá entregar copia certificada de las pólizas de Seguros a la Contratante, de conformidad con los plazos siguientes:

i. El Contratista deberá presentar todas las pólizas de los Seguros en un plazo que no deberá exceder de veinte (20) Días Hábiles posteriores a la fecha en que hayan sido aprobadas las propuestas de pólizas por parte de la Contratante y estas hayan sido expedidas por las compañías de seguros, pero en todo caso con la oportunidad debida a efecto de que la vigencia de la cobertura inicie a partir de la fecha en que pueda ocurrir el riesgo cubierto.

ii. El Contratista deberá contratar las pólizas de Seguros para las Actividades Previas a la Prestación de los Servicios, en un plazo que no deberá exceder de treinta (30) Días previos a la Fecha Programada de Inicio de Construcción respecto de las obras de que se trate.

iii. El Contratista deberá presentar las pólizas de Seguros relacionadas con la Etapa de Prestación de los Servicios y la póliza de responsabilidad civil en un plazo que no deberá exceder de treinta (30) Días previos a la Fecha Programada de Inicio para la Prestación de los Servicios.

Si las pólizas de los Seguros mencionados no son entregadas en los plazos indicados, la Contratante tendrá la facultad de impedir al Contratista el inicio de los trabajos bajo la Etapa de Construcción o bajo la Etapa de Prestación de los Servicios, y ello no relevará al Contratista de su total responsabilidad en cuanto a los tiempos establecidos en el Contrato de Gestión y Operación para la prestación de los Servicios bajo el Contrato de Gestión y Operación. G. Empresas Aseguradoras.

Las compañías Aseguradoras que expidan las pólizas de los Seguros tanto para las Actividades de Preparación Operativa como en la Etapa de Prestación de Servicios, deberán ser preferentemente empresas mexicanas o de origen extranjero, legalmente autorizadas para operar en el país, estas empresas podrán conformar un sindicato de seguros con compañías de seguros internacionales de reconocido prestigio, si así se requiriera, de acuerdo con las necesidades de aseguramiento de este Contrato de Gestión y Operación o por requerimiento de aseguramiento especial por parte del Contratista. Para el caso de empresas de seguros internacionales unidas a un sindicato de seguros encabezado por una empresa legalmente constituida en México, estas deberán acreditar que:

a) Se encuentra legalmente constituida en su país de origen y en capacidad de asegurar riesgos originados en el extranjero.



Página 350 de 411

b) Está facultada de acuerdo con la legislación de su país de origen a emitir las pólizas relativas.

c) Cuenta con una clasificación internacional AAA+ (o clasificación equivalente en México). Dicha clasificación deberá ser otorgada por una empresa calificadora de riesgo de prestigio internacional aprobada por la Contratante.

Asimismo, estas empresas deberán apegarse a las condiciones de aseguramiento que establezca el sindicato de seguros encabezado por una empresa nacional legalmente constituida en México y autorizada para operar en el país. H. Disposiciones Comunes.

El Contratista se obliga a cumplir con las disposiciones aplicables de manera general a todo lo relacionado en materia de seguros de acuerdo con lo siguiente: a) Con una antelación de por lo menos quince (15) Días a la fecha en que la póliza

correspondiente deba estar en vigor, y previamente a la expedición de la póliza del Seguro de que se trate, el Contratista deberá notificar por escrito a la Contratante:

i. El Seguro de que se trata conforme al Contrato de Gestión y Operación o las Leyes Aplicables.

ii. El monto y riesgo asegurado. iii. El nombre y la calificación de la compañía de seguros que emite la garantía que

deberá ser por lo menos una clasificación internacional AAA+ (o clasificación equivalente en México). Dicha clasificación deberá ser otorgada por una empresa calificadora de riesgo de prestigio internacional aprobada por la Contratante.

b) La Contratante, dispondrá de 10 (diez) Días Hábiles para pronunciarse respecto de los tres (3) temas referidos en el literal a) inmediato anterior, de no hacerlo se entenderá su conformidad con lo propuesto por el Contratista.

c) Dentro del plazo establecido para cada caso, el Contratista deberá entregar al Representante Designado de la Contratante una copia certificada de la póliza del Seguro respectiva, quien dispondrá de un plazo de hasta veinte (20) Días para formular observaciones.

d) En todos los casos, las pólizas de Seguros deberán ser expedidas por instituciones debidamente autorizadas para operar en México o bien ser empresas reconocidas internacionalmente unidas a través de un sindicato de seguros a una nacional.

e) Todos los Seguros previstos en este Contrato de Gestión y Operación a cargo del Contratista deberán mantenerse vigentes en forma permanente durante el plazo previsto para ello, pudiendo otorgarse y renovarse por periodos no menores a un (1) año, pero siempre en forma tal que en ningún momento y en ninguna circunstancia se suspenda la cobertura del Seguro respecto de los riesgos correspondientes.

f) En caso de actualizarse un riesgo asegurado, el Contratista deberá llevar a cabo todas las gestiones pertinentes a efecto de hacer efectivo el pago de las indemnizaciones correspondientes y restituir, cuando así proceda o así lo solicite la Contratante, la cobertura al monto originalmente establecido.

g) Si el Contratista no la restituye al monto de cobertura que tenía un Seguro previamente a la actualización del riesgo de que se trate, en un plazo de treinta (30) Días contados a partir de la fecha en la cual se deje de tener la cobertura original por haber ocurrido un riesgo asegurable, entonces la Contratante, podrá gestionar la



Página 351 de 411

restitución del Seguro que corresponda por cuenta y a costa del Contratista, en cuyo caso tendrá facultades para solicitar al Fiduciario que lleve a cabo el pago de las primas correspondientes con cargo a fondos del Contratista afectos en el Patrimonio del Fideicomiso.

h) Los Seguros establecidos en este Anexo son independientes de otros seguros que terceros pudieran solicitar al Contratista o que este último esté obligado a contratar en virtud de obligaciones legales o contractuales.

i) Todas las renovaciones de los Seguros deberán estar contratadas para que de manera automática se renueven y se mantenga la cobertura al vencimiento del plazo vigente.

j) La responsabilidad de acreditación del cumplimiento de las condiciones establecidas en este Anexo 14 del Contrato: “Requerimientos de Seguros” y en su caso la carga de la prueba corresponde al Contratista.

I. Comunicaciones. EI Contratista se obliga a que las pólizas contratadas contengan cláusulas que refieran lo señalado en este Anexo 14 del Contrato: “Requerimientos de Seguros”. J. Acciones en caso de incumplimiento.

En caso de que el Contratista no obtenga o no renueve cualquier póliza a su término, es obligatoria la estipulación de la respectiva compañía aseguradora de notificar por escrito al Supervisor de Proyecto y a la Contratista, según corresponda, de cualquier incumplimiento por parte del Contratista en el pago de las primas, con por lo menos quince (15) Días de anticipación a la fecha en que tal incumplimiento pueda resultar en la suspensión de cobertura y/o cancelación parcial o total de la póliza de Seguro de que se trate. K. Acciones en caso de Cancelaciones y modificaciones.

El Contratista no podrá cancelar o modificar los términos y condiciones establecidos en las pólizas de Seguros contratadas sin la autorización previa por escrito de la Contratante y en términos del Contrato de Gestión y Operación. En caso de que el Contratista desee cancelar o no renovar cualquier Seguro con una compañía Aseguradora y el motivo sea cambio de compañía, deberá efectuar el aviso de dicha acción a la Contratante el cual deberá hacerse por lo menos con diez (10) Días de anticipación. La póliza respectiva deberá al mismo tiempo establecer que su vencimiento sólo ocurrirá si la compañía Aseguradora ha cumplido con lo estipulado en lo referente a la acción anterior. El Contratista deberá notificar a la Contratante, según corresponda con por lo menos treinta (30) Días de anticipación al vencimiento de las pólizas correspondientes, las fechas en que efectuará las renovaciones de las mismas, remitiéndolas con el objeto de que la Contratante, pueda revisar y opinar respecto de las condiciones en que dichas pólizas de Seguros serán emitidas.



Página 352 de 411

Cuando las renovaciones de las pólizas de Seguro no impliquen una modificación de sus términos y condiciones, sólo será necesario informar tal hecho a la Contratante con por lo menos diez (10) Días de anticipación al vencimiento de las pólizas correspondientes, sin necesidad de requerir su opinión. L. Saneamiento de la Contratante.

A partir de la Fecha de Inicio de Vigencia del Contrato, el Contratista deberá mantener las pólizas de Seguros vigentes, tal y como se le requiere de acuerdo con el presente Anexo 14 del Contrato: “Requerimientos de Seguros”, si esto no se cumpliera, entonces la Contratante podrá gestionar la contratación de Seguros y pagar las primas a costo y por cuenta del Contratista con cargo a los fondos del Contratista. La Contratante notificará al Contratista para que reponga los recursos en un plazo perentorio de 2 (dos) Días, las cantidades requeridas. Lo anterior sin perjuicio de la ejecución de la Garantía de Cumplimiento del Contrato y el cobro de las Penas Convencionales correspondientes, incluyendo en su caso la declaratoria de Terminación del Contrato. M. Obligaciones no afectadas.

La contratación de los Seguros no reduce o altera en modo alguno las demás obligaciones que asume el Contratista de acuerdo con el presente Contrato de Gestión y Operación y su cumplimiento, por lo tanto, no existe una liberación de obligaciones contractuales y esto no deberá entenderse como liberación, total o parcial de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades del Contratista frente a la Contratante, sus funcionarios, representantes y otros terceros. Por lo tanto, el Contratista será responsable de contratar por cuenta propia y costo, pólizas adicionales u otras pólizas que él considere necesarias o prudentes para su protección y la del objeto del Contrato de Gestión y Operación, aunado a que deberá obtener a su sola costa pólizas adicionales cuando la Contratante, fundada y motivadamente dictamine su procedencia en términos aceptables. N. Características de las pólizas.

Cada póliza de Seguro requerida por el Contrato de Gestión y Operación deberá incluir las siguientes disposiciones:

a) Las pólizas de Seguros contratadas de acuerdo con lo establecido en el presente

Anexo 14 del Contrato: “Requerimientos de Seguros” y Contrato de Gestión y Operación; y en apego a la CLÁUSULA TRIGÉSIMA. SEGUROS del propio contrato, deberán contener una estipulación que obligue a la respectiva compañía Aseguradora a notificar por escrito al Supervisor de Proyecto y a la Contratante, según corresponda cualquier acto de comunicación previsto en este Anexo 14 del Contrato: “Requerimientos de Seguros”.

b) El Contratista se obliga al pago de una prima calculada a prorrata por el tiempo de vigencia restante. Salvo indicación en contrario, todas las pólizas de Seguros requeridas deberán ser válidas cuando menos por 12 (doce) meses, y renovarse cada año de Vigencia del Contrato.

c) Cláusulas de anticipo del 50% cuando menos en caso de siniestro y el pago para gastos de ajuste.



Página 353 de 411

d) Otras disposiciones y cláusulas previstas en el Contrato de Gestión y Operación, especialmente respecto de co-asegurados y beneficiarios preferentes.

O. Moneda.

Todas las indemnizaciones a que haya lugar serán liquidadas en Pesos, salvo que la póliza de aseguramiento este protegiendo algún Equipamiento que requiera una cobertura en Dólares de los Estados Unidos de América. P. Deducibles.

Todos los deducibles de los seguros antes descritos, serán asumidos invariablemente por el Contratista. Q. Reclamaciones.

El Contratista será responsable de presentar oportuna, así como debidamente fundada y documentada, cualquier reclamación que esté relacionada con los Seguros. R. Cumplimiento de pólizas.

El Contratista queda obligado frente a la Contratante a cumplir con los términos y condiciones de todas las pólizas de Seguro contratadas de acuerdo con lo establecido en el presente Anexo 14 del Contrato: “Requerimientos de Seguros” y el Contrato de Gestión y Operación. En caso de siniestro, el Contratista deberá reportarlo sin dilación alguna a la compañía Aseguradora de conformidad con los términos de la respectiva póliza o pólizas de Seguros y al mismo tiempo notificar del mismo al Representante Designado de la Contratante. Si la cobertura del Seguro se cancela por falta de notificación oportuna de un siniestro, la responsabilidad en que se incurra será por cuenta del Contratista y libera de toda responsabilidad a la Contratante, respecto al equivalente del monto que hubiera debido indemnizar a la parte asegurada en caso se hubiera notificado oportunamente del siniestro. Los montos correspondientes a deducibles serán de cargo del Contratista. S. Informe de cobertura.

Dentro de los primeros treinta (30) Días de cada Año y durante el plazo de Vigencia del Contrato, el Contratista presentará a la Contratante lo siguiente:

a) Una lista de las pólizas de Seguro a ser tomadas o mantenidas por el Contratista durante el Año en cuestión, indicando al menos la cobertura, costo de la póliza, la compañía Aseguradora, las reclamaciones hechas durante el año anterior y su situación actual; y

b) Un certificado emitido por el representante autorizado de la compañía Aseguradora indicando las pólizas y coberturas que el Contratista ha contratado durante el año anterior, a fin de demostrar el cumplimiento de los términos establecidos en la CLÁUSULA TRIGÉSIMA. SEGUROS del propio contrato.

Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, durante la Vigencia del Contrato y cada vez que la Contratante lo requiera, el Contratista deberá presentar prueba fehaciente de que todas las pólizas de Seguro siguen vigentes y al día en sus pagos.



Página 354 de 411

De verificarse el incumplimiento de la obligación de mantener vigentes las pólizas de los Seguros requeridos conforme al Anexo 14 del Contrato: “Requerimientos de Seguros” y el Contrato de Gestión y Operación, la Contratante, según corresponda, procederá a ejecutar en forma inmediata la Garantía de Cumplimiento del Contrato por el monto de las Penas Convencionales aplicables de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Gestión y Operación, sin perjuicio de las eventuales acciones a que diera lugar el referido incumplimiento, entre ellas, la Terminación Anticipada del Contrato. En caso de que alguna póliza de Seguro pierda vigencia o deje de cubrir los riesgos asegurables conforme al Anexo 14 del Contrato: “Requerimientos de Seguros” y el Contrato de Gestión y Operación y las Leyes Aplicables, el Contratista será responsable de los daños y perjuicios que puedan causarse, sin perjuicio de las Penas Convencionales y sanciones que procedan de acuerdo al Contrato de Gestión y Operación. T. Eventos no cubiertos.

Las pérdidas, daños y responsabilidades no cubiertas por las pólizas de Seguros mencionadas en el presente Anexo 14 del Contrato: “Requerimientos de Seguros” o por alguna deficiencia o falta de cobertura, estarán a cargo del Contratista quien será el único responsable frente a la Contratante y terceros por cualquier pérdida o daño ocasionado. U. Responsabilidad del Contratista

La contratación de pólizas de Seguros por parte del Contratista no disminuye la responsabilidad de este último atribuible a causas originadas con posterioridad a la firma del Contrato de Gestión y Operación, resultando responsable directo de todas las obligaciones establecidas en el mismo. La Contratante no estará sujeta a ninguna responsabilidad por cualquier pérdida, daño, demanda o responsabilidad que provenga o se base en el uso, operación, condición o estado de la Línea de Transmisión desde (e incluyendo) la Fecha de Inicio de Vigencia y hasta (e incluyendo) la Fecha de Terminación del Contrato o la Fecha de Terminación Anticipada del Contrato, lo que ocurra primero, debiendo el Contratista indemnizar, defender y mantener indemne a la Contratante o el Estado, excepto que dichos eventos: sean causados por negligencia grave o dolo de la Contratante o que sean causados única y directamente por cualquier acción regulatoria adoptada por las Autoridades Gubernamentales mexicanas. Se entiende por acción regulatoria toda decisión o actuación de las Autoridades Gubernamentales en ejercicio de sus funciones establecidas en la Leyes Aplicables. El Contratista no será responsable por los daños y perjuicios que se pudieran originar por eventos producidos con posterioridad a la Fecha de Terminación del Contrato, salvo que tales daños o perjuicios fueran consecuencia de actos u omisiones incurridos por el Contratista antes de la Fecha de Terminación del Contrato o la Fecha de Terminación Anticipada del Contrato, según corresponda. Con independencia de lo estipulado en la presente sección y las obligaciones en ella establecidas, el Contratista deberá pagar la totalidad de las sumas debidas a cualquier persona de acuerdo con las Leyes Aplicables. Esto implica que, en caso de siniestro por



Página 355 de 411

causa de dolo o culpa de su parte, y que no fuere cubierto por las pólizas de Seguro, el Contratista será el único responsable por cualquier posible daño que fuere causado. En ningún caso el Contratista será responsable de los actos o hechos cometidos o incurridos por la Contratante, el Fiduciario o el Estado, a quienes en su caso corresponda asumir la responsabilidad de que se trate, de acuerdo con las Leyes Aplicables.



Página 356 de 411







OPERACIÓN

ANEXO 15 Procedimiento de Revisión



Página 357 de 411

Anexo del Contrato de Gestión y Operación Anexo 15 Procedimiento de Revisión

ÍNDICE Sección 1. Procedimiento de Revisión ........................................................................... 358

1.1.Generalidades ...................................................................................................... 358 1.2.Documento Presentado a Revisión ...................................................................... 358 1.3.Definición y Validación de Documentación distinta al Proyecto Ejecutivo ............. 358 1.4.Definición y Validación de Proyecto Ejecutivo ...................................................... 359 1.5.Comentarios de la Contratante a Documento Presentado a Revisión .................. 360 1.6.Documentos Presentados a Revisión en relación con la entrega de la Línea de

Transmisión ........................................................................................................ 361 Sección 2. Información Adicional ................................................................................... 361 Sección 3. Bases Para Objetar ...................................................................................... 361

3.1.Generalidades ...................................................................................................... 361 Sección 4. Resultado de la Revisión .............................................................................. 365 Sección 5. Administración de Documentos .................................................................... 367 Sección 6. Variaciones .................................................................................................. 367 Sección 7. Alcances de los Documentos Presentados a Revisión ................................. 368 Sección 8. Penas Convencionales ................................................................................. 369

8.1.Generalidades ...................................................................................................... 369 8.2.Sanción por incumplimiento en plazos de entrega ............................................... 369 8.3.Sanción por no cumplimiento de requerimientos .................................................. 369



Página 358 de 411

Anexo del Contrato de Gestión y Operación Anexo 15 Procedimiento de Revisión

Sección 1. Procedimiento de Revisión

1.1. Generalidades

Las disposiciones de este Anexo 15 del Contrato: “Procedimiento de Revisión” aplicarán a cualquier acto o documento que en términos del Contrato de Gestión y Operación o cualquiera de sus Anexos requiera la revisión o aprobación de la Contratante o que por cualquier causa deba someterse al procedimiento de revisión establecido en el mismo.

1.2. Documento Presentado a Revisión Documento Presentado a Revisión es cualquier solicitud que el Contratista pretenda someter a revisión, conjuntamente con la documentación, descripción, planos o cualquier información adicional requerida para la debida comprensión del mismo. El Contratista deberá entregar al Representante Designado de la Contratante, un total de 3 (tres) copias de cada Documento Presentado a Revisión, acompañadas de 3 (tres) discos compactos que incluyen las copias electrónicas de los documentos antes referidos. El tamaño de los archivos de la información técnica deberá permitir el fácil análisis de la información en equipos de cómputo de capacidad de procesamiento estándar o baja. Todo Documento Presentado a Revisión deberá estar revisado y firmado por el Representante Designado del Contratista, se presentarán en carpetas, debidamente foliadas y membretadas con número y nombre de acuerdo a su contenido y será entregado según lo estipulado en el Contrato de Gestión y Operación.

1.3. Definición y Validación de Documentación distinta al Proyecto Ejecutivo El procedimiento de definición y validación de los Documentos Presentados a Revisión, salvo por la información respecto del Proyecto Ejecutivo que se revisará en términos de las Secciones 1.4 y 1.5 del presente Anexo, según sea el caso, será el siguiente:

(a) Dentro de los 15 (quince) Días Hábiles (o en cualquier otro plazo que el Representante Designado de la Contratante y el Contratista acuerden por escrito) siguientes a la fecha en que el Contratista entregue de manera integral (impreso y en electrónico) el Documento Presentado a Revisión (o cualquier modificación que se haya solicitado al mismo con anterioridad), el Representante Designado de la Contratante deberá devolver al Contratista una copia de dicho Documento Presentado a Revisión con una de las siguientes leyendas: “Sin Comentarios”, “Proceder Sujeto a Modificación”, “Sujeto a Modificación” o “Rechazado”, según corresponda de conformidad con la Sección 3 de este mismo Anexo: “Bases para Objetar”;

(b) Dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles (o en cualquier otro plazo que la Contratante y el Contratista acuerden por escrito) siguientes a la fecha en que el Representante Designado de la Contratante devuelva al Contratista las observaciones hechas al Documento Presentado a Revisión, previamente entregado por el Contratista; se



Página 359 de 411

llevarán a cabo entonces, las reuniones que sean necesarias entre el Representante Designado de la Contratante y el Contratista, a efecto de definir y validar la documentación respectiva y necesaria para el progreso de la etapa que corresponda. Una vez realizadas dichas reuniones, se incluirá una de las siguientes leyendas: “Sin Comentarios” o “Proceder Sujeto a Modificación” en la totalidad de los documentos o en aquellos que sea necesario, según corresponda de conformidad con la Sección 3 de este Anexo: “Bases para Objetar”; y

(c) De conformidad con lo establecido en la Sección 4 de este Anexo: “Resultado de la Revisión”, en el caso en el que el Representante Designado de la Contratante no cumpla con la devolución del Documento Presentado a Revisión con una de las leyendas conforme a lo señalado en el inciso (b) anterior, dentro del plazo señalado en el mismo inciso, se entenderá que el Representante Designado de la Contratante devolvió al Contratista el Documento Presentado a Revisión (incluyendo la información de Proyecto Ejecutivo Sujeta a Revisión) con la leyenda “Sin Comentarios”.

1.4. Definición del Proyecto Ejecutivo El procedimiento de revisión del Proyecto Ejecutivo, será el siguiente:

(a) Dentro de los primeros 5 (cinco) Días Hábiles después de la firma del Contrato de Gestión y Operación, se llevarán a cabo las reuniones que sean necesarias para resolver cualquier duda respecto del procedimiento de revisión, así como respecto de la información solicitada en el Contrato de Gestión y Operación.

(b) Durante dicho periodo, también se harán recomendaciones de forma y fondo a la Propuesta y que de alguna manera pudieran resultar en un incumplimiento de lo solicitado en el Contrato de Gestión y Operación.

(c) Por otro lado, dentro de los primeros 30 (treinta) Días después de la firma del Contrato de Gestión y Operación, el Contratista presentará a revisión de la Contratante, los documentos o información que correspondan a la primera parte Proyecto Ejecutivo, conforme a los alcances indicados en el Contrato de Gestión y Operación.

(d) Dentro de los 15 (quince) Días (o en cualquier otro plazo que la Institución Contratante y el Contratista acuerden por escrito) siguientes a la fecha en que el Representante Designado de la Contratante reciba de manera integral (impreso y en electrónico) el Documento Presentado a Revisión de la primera parte Proyecto Ejecutivo, el Representante Designado de la Contratante deberá devolver al Contratista una copia de dicha documentación con la leyenda “Sin Comentarios”, “Proceder Sujeto a Modificación”, “Sujeto a Modificación” o “Rechazado”, según corresponda de conformidad con la Sección 3 “Bases para Objetar”.

(e) De conformidad con lo establecido en la Sección 4 “Resultado de la Revisión”, en el caso que el Representante Designado de la Contratante no cumpla con la devolución del Documento Presentado a Revisión con una anotación conforme a lo señalado en el inciso (d) anterior dentro del plazo señalado en dicho inciso, se entenderá que el Representante Designado de la Contratante devolvió al Contratista el Documento Presentado a Revisión (incluyendo la información de Proyecto Ejecutivo Sujeta a Revisión) con la leyenda “Sin Comentarios”.

(f) Dentro de los 90 (noventa) Días siguientes a la primera entrega del Proyecto Ejecutivo, el Contratista presentará a revisión de la Contratante los documentos o información que correspondan a la segunda parte del Proyecto Ejecutivo, así



Página 360 de 411

mismo en esa misma fecha, hará entrega de las modificaciones a la primera parte del Proyecto Ejecutivo, de acuerdo con las observaciones hechas previamente por el Representante Designado de la Contratante.

(g) Dentro de los 15 (quince) Días (o en cualquier otro plazo que la Contratante del Estado y el Contratista acuerden por escrito) siguientes a la entrega de la revisión de la segunda parte del Proyecto Ejecutivo, el Contratista deberá completar las observaciones para dar inicio a la Etapa de Construcción.

(h) De conformidad con lo establecido en la Sección 4 “Resultado de la Revisión”, en el caso que el Representante Designado de la Contratante no cumpla con la devolución del Documento Presentado a Revisión con una anotación conforme a lo señalado en el inciso (g) anterior dentro del plazo señalado en dicho inciso, se entenderá que el Representante del Contratante devolvió al Contratista el Documento Presentado a Revisión (incluyendo la información de Proyecto Ejecutivo Sujeta a Revisión) con la leyenda “Sin Comentarios”.

(i) Dentro de los 45 (cuarenta y cinco) Días siguientes a la segunda entrega del Proyecto Ejecutivo, el Contratista presentará a revisión de la Contratante los documentos o información que correspondan a la tercera parte del Proyecto Ejecutivo, así mismo en esa misma fecha, hará entrega de las modificaciones a la segunda parte del Proyecto Ejecutivo, de acuerdo con las observaciones hechas previamente por el Representante Designado de la Contratante. Esta se considerará la entrega del Proyecto Ejecutivo completo para su aprobación.

(j) Dentro de los 10 (diez) Días [o en cualquier otro plazo que la Contratante y el Contratista acuerden por escrito] siguientes a la fecha en que el Representante Designado de la Contratante reciba de manera integral (impreso y en electrónico) el Documento Presentado a Revisión de la tercera parte Proyecto Ejecutivo. Esta se considerará la entrega del Proyecto Ejecutivo completo para su conocimiento.

(k) De conformidad con lo establecido en la Sección 4 “Resultado de la Revisión”, en el caso que el Representante Designado de la Contratante no cumpla con la devolución del Documento Presentado a Revisión con una anotación conforme a lo señalado en el inciso (j) anterior dentro del plazo señalado en dicho inciso, se entenderá que el Representante de la Contratante devolvió al Contratista el Documento Presentado a Revisión (incluyendo la información de Proyecto Ejecutivo Sujeta a Revisión) con la leyenda “Sin Comentarios”.

1.5. Comentarios de la Contratante a Documento Presentado a Revisión En el caso que cualquier Documento Presentado a Revisión, que el Representante Designado de la Contratante devuelva al Contratista con la leyenda “Proceder Sujeto a Modificación”, “Sujeto a Modificación” o “Rechazado” en los términos de la Sección 3 “Bases para Objetar” de este Anexo 15 del Contrato: “Procedimiento de Revisión”, el Representante Designado de la Contratante deberá incluir los fundamentos conforme a las cuales se realizaron dichos comentarios. En caso de que el Representante Designado de la Contratante de comentarios a un Documento Presentado a Revisión sin incluir los fundamentos correspondientes, o no cumpla con alguna de las disposiciones de esta Sección, el Contratista, a su entera discreción, podrá:

(a) Solicitar una aclaración por escrito de los fundamentos conforme a las cuales se realizaron los comentarios en cuestión y, en caso de no recibir la aclaración correspondiente o de recibir una aclaración no satisfactoria, dentro de los 10 (diez) Días Hábiles siguientes a la fecha en que el Contratista la haya solicitado, el



Página 361 de 411

Contratista podrá remitir el asunto para su resolución de conformidad con el Procedimiento de Solución de Controversias; o

(b) Bajo su propio riesgo, y sin perjuicio de continuar con el diseño o construcción de las obras e instalaciones correspondientes sin tomar en cuenta los comentarios de la Contratante; considerando que los Documentos Presentados a Revisión que no incluyan los comentarios realizados durante la primera entrega y que se sometan de nuevo al Procedimiento de Revisión, harán al Contratista acreedor a las sanciones específicas que correspondan de acuerdo a la Sección 8 del presente Anexo 15 del Contrato: “Procedimiento de Revisión”.

1.6. Documentos Presentados a Revisión en relación con la entrega de la Línea de Transmisión En el caso de cualquier Documento Presentado a Revisión para la entrega de Instalaciones, en el caso que el Representante Designado de la Contratante no haga la anotación dentro del plazo establecido en la Sección 1.3 (a) anterior, se entenderá que la Contratante incluyó la leyenda “Sin Comentarios” al Documento Presentado a Revisión respectivo. En tal caso, si dentro de los 10 (diez) Días Hábiles siguientes a la fecha en que venza el plazo señalado en la Sección 1.3 (a) anterior, la Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo sobre el Documento Presentado a Revisión, dicho asunto deberá resolverse de conformidad con el Procedimiento de Solución de Controversias. Sección 2. Información Adicional El Contratista deberá presentar a la Contratante cualquiera información adicional o cualquier otro tipo de datos o documentos que el Representante Designado de la Contratante le requiera, con el fin de poder determinar si existen bases para dar comentarios o hacer objeciones a cualquier Documento Presentado a Revisión de conformidad con el presente Anexo 15 del Contrato: “Procedimiento de Revisión”. El Representante Designado de la Contratante deberá realizar dichas solicitudes dentro de un plazo suficiente para poder emitir una respuesta en el plazo señalado en la Sección 1.3. Si el Contratista no entrega dichos documentos, datos o información dentro de un plazo de 10 (diez) Días Hábiles siguientes a la solicitud correspondiente, el Representante Designado de la Contratante tendrá el derecho de:

a) Dar comentarios al Documento Presentado a Revisión con base en la información, datos y documentos que sí le hayan sido entregados; u

b) Objetar el Documento Presentado a Revisión con base en que la información, datos y documentos que le han sido entregados son insuficientes para que el Representante Designado de la Contratante pueda determinar si existen bases sólidas y legítimas para dar comentarios u objetar de conformidad con el presente Anexo.

Sección 3. Bases Para Objetar

3.1. Generalidades La expresión “dar comentarios” en esta Sección deberá interpretarse como “dar comentarios o hacer objeciones” salvo que del contexto se desprenda lo contrario. El Representante Designado de la Contratante podrá dar comentarios a cualquier Documento Presentado a Revisión sustentado en los fundamentos señalados en la



Página 362 de 411

Sección 2 anterior cuando incumpla lo requerido en el Contrato de Gestión y Operación, o con base en que el Documento Presentado a Revisión podría violar alguna disposición contenida en las Leyes Aplicables. El Representante Designado de la Contratante únicamente podrá dar comentarios conforme a lo siguiente:

(a) En relación con cualquier Documento Presentado a Revisión, si: i. La capacidad del Contratista para cumplir con sus obligaciones bajo el

presente Contrato de Gestión y Operación pudiera resultar afectada de manera adversa por llevar a cabo lo contemplado en el Documento Presentado a Revisión; o

ii. Por llevar a cabo lo contemplado en el Documento Presentado a Revisión, se afecte de manera adversa cualquier derecho de la Contratante bajo el Contrato o su capacidad de ejercitar dicho derecho.

(b) En relación con cualquier Documento Presentado a Revisión de conformidad con el Procedimiento de Revisión del Contrato de Gestión y Operación, si:

i. La capacidad de la Contratante para cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato pudiera resultar afectada de manera adversa por la realización de las acciones propuestas; o

ii. La capacidad de la Contratante para proporcionar o para llevar a cabo cualquiera de sus funciones, pudiera resultar afectada de manera adversa por la realización de las acciones propuestas; o

iii. Las acciones propuestas resultarían en un incremento de las obligaciones u obligaciones contingentes de la Contratante bajo el Contrato de Gestión y Operación; o

iv. Las acciones propuestas afectarían de manera adversa cualquier derecho de la Contratante bajo el Contrato de Gestión y Operación o su capacidad de ejercer dicho derecho; o

v. La capacidad del Contratista para cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato de Gestión y Operación se afectaría de manera adversa por la realización de las acciones propuestas.

(c) En relación con la información del Proyecto Ejecutivo sujeta a revisión: i. Cuando no se presente un plano actualizado en los términos establecidos

en el Contrato de Gestión y Operación, el Representante Designado de la Contratante podrá dar comentarios, sujeto y de conformidad con la Sección 4 del presente Anexo 15 del Contrato: “Procedimiento de Revisión”, con base en que el Documento Presentado a Revisión no cumple con las disposiciones aplicables o con la Propuesta Técnica del Licitante Ganador.

ii. Cuando se presente un plano de información de detalle, respecto del cual exista un plano de información para el tipo de espacio en cuestión (mismo que debió haber sido revisado por el Representante Designado de la Contratante, y respecto del cual la Contratante dio comentarios conforme al presente Anexo), el Representante Designado de la Contratante podrá dar comentarios, sujeto y de conformidad con la Sección 4 del presente Anexo 15 del Contrato: “Procedimiento de Revisión”, con base en que el Documento Presentado a Revisión no es congruente con el plano de información;



Página 363 de 411

iii. Cuando se presente un plano de información a escala y representación que permita la clara comprensión y revisión y no exista un plano de información genérico para el tipo de espacio, el Representante Designado de la Contratante podrá dar comentarios, sujeto y de conformidad con la Sección 4 del presente Anexo 15 del Contrato: “Procedimiento de Revisión”, con base en que el Documento Presentado a Revisión:

(aa) No cumple con el Contrato de Gestión y Operación y/o con la Propuesta del Contratista;

(bb) No es consistente con lineamientos vigentes que deba observar la Contratante para el funcionamiento de la Línea de Transmisión; siempre y cuando dichos lineamientos prevalezcan sobre cualquier disposición contenida en el Contrato de Gestión y Operación (incluyendo cualquier elemento de diseño aprobado existente en ese momento);

(cc) No es congruente con la Propuesta presentada; o (dd) No es consistente con los lineamientos y procesos de operación

de la Contratante. iv. Cuando se presente un plano no actualizado de acuerdo al Proyecto

Ejecutivo o al desarrollo o información complementaria de cualquiera de las ingenierías que integran el Proyecto Ejecutivo o a una escala y representación no adecuada, que no permita la clara comprensión y revisión de los mismos, el Representante Designado de la Contratante podrá dar comentarios, sujeto y de conformidad con la Sección 4 del presente Anexo 15 del Contrato: “Procedimiento de Revisión”, con base en que el Documento Presentado a Revisión no cumple con las disposiciones aplicables del Contrato de Gestión y Operación o con la Propuesta del Licitante Ganador;

v. Cuando se presente un plano arquitectónico, de ingenierías o de cualquier otra partida a escala que permita la clara observación y revisión respecto a la Línea de Transmisión y que se encuentre plasmado en estudios o planos que no han sido corregidos respecto a revisiones previas; y

vi. Cuando se presente un plano arquitectónico, de ingenierías a escala que permita la clara observación y revisión respecto a una Unidad Funcional o de conjunto de manera incompleta respecto a la ingeniería correspondiente, el Representante Designado de la Contratante podrá dar comentarios, sujeto y de conformidad con la Sección 4 del presente Anexo 15 del Contrato: “Procedimiento de Revisión”, con base en que los Documentos Presentados a Revisión no integran la información completa de la partida correspondiente.

(d) En relación con la presentación del Programa Definitivo de Inicio de la Prestación de los Servicios que podría impedir que se completara la terminación de la obra;

(e) En relación con la presentación de cualquier plan de calidad integral o fragmento o modificación a un plan de este tipo o procedimiento de calidad, el Representante Designado de la Contratante podrá dar comentarios con base en que dicho plan de calidad integral o fragmento, modificación de dicho plan, manual o procedimiento de calidad, o los sistemas de administración de calidad que reflejan, no cumplirían con los requisitos referidos en el Contrato de Gestión y Operación;



Página 364 de 411

(f) En relación con la presentación de cualquier propuesta de modificación o sustitución de la ingeniería necesaria para la instalación de la Línea de Transmisión o parte de ésta, con base en que:

i. Los cambios o substituciones propuestos no sean acordes con las Prácticas Prudentes de la Industria; o

ii. La prestación de los Servicios en la Etapa de Prestación de los Servicios de conformidad con los cambios o substituciones planteadas; o (aa) Varíe en forma significativa de la prestación de los Servicios

conforme al Contrato de Gestión y Operación, según se trate, antes de llevar a cabo las modificaciones o substituciones planteadas; o

(bb) Sea menos probable que cumpla con los Indicadores de Servicios para el Servicio en cuestión; o

(cc) Tenga un efecto adverso en la prestación del Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica.

(g) En relación con la presentación de cualquier programa de mantenimiento

preventivo y/o programas de rutinas o cualquier modificación al mismo, con base en que:

(i) De llevar a cabo las actividades de mantenimiento preventivo y programas de rutinas del servicio, dentro del plazo o conforme a los tiempos propuestos, se interfiera con las operaciones de la Línea de Transmisión y el Contratista podría evitar o atenuar dicha interferencia mediante la re-calendarización de las actividades de mantenimiento preventivo y programas de rutinas de los diferentes servicios; o

(ii) En relación con el programa de mantenimiento preventivo, las horas propuestas para realizar actividades de Mantenimiento, no son consistentes con lo previsto en el calendario de mantenimiento; o

(iii) El método propuesto para realizar las actividades de mantenimiento o mantenimiento correctivo no cumpliera con los indicadores específicos de servicios para el servicio en cuestión; o

(iv) La seguridad de la Línea de Transmisión se viera afectada en forma adversa; o

(v) En relación con la substitución de las propuestas del Contratista para asuntos previstos en el Procedimiento de Reversión, con base en que:

(vi) (aa) En el caso de Instalaciones, las propuestas del Contratista

no garantizaran que los requerimientos de entrega se cumplan en la Fecha de Terminación del Contrato; o

(bb) En el caso del programa de entrega, éste no permitiera cumplir con los requerimientos de entrega de las Instalaciones en la Fecha de Terminación del Contrato; y,

(cc) En el caso del costo de las instalaciones de entrega, éste no represente el costo de llevar a cabo las obras de entrega de conformidad con el programa de entrega y las disposiciones del Procedimiento de Reversión.

3.2. Criterios de Revisión



Página 365 de 411

Toda la información de Proyecto Ejecutivo Sujeta a Revisión entregada al Representante Designado de la Contratante conforme al presente Anexo 15 del Contrato: “Procedimiento de Revisión”, estará sujeta a un criterio de clasificación de acuerdo a la tabla presentada a continuación:

CLASIFICACIÓN CRITERIO

“Sin Comentarios”

El Documento Presentado a Revisión al Representante Designado de la Contratante por parte del Contratista, cumple cabalmente con lo solicitado, los Anexos del Contrato de Gestión y Operación, las Prácticas Prudentes de la Industria y con las Leyes Aplicables, por lo tanto, no genera comentarios u objeciones por parte del Representante Designado de la Contratante.

“Proceder Sujeto a Modificación”

El Documento Presentado a Revisión al Representante Designado de la Contratante por parte del Contratista, no cumple totalmente con lo solicitado, los Anexos del Contrato de Gestión y Operación, las Prácticas Prudentes de la Industria y con las Leyes Aplicables y dicho incumplimiento responde más a cuestiones de forma que de fondo, por lo tanto el Contratista, podrá proceder y hará la cabal modificación solicitada.

“Sujeto a Modificación”

El Documento Presentado a Revisión al Representante Designado de la Contratante por parte del Contratista, no cumple cabalmente con lo solicitado, los Anexos del Contrato de Gestión y Operación, las Prácticas Prudentes de la Industria y con las Leyes Vigentes y dicho incumplimiento implica afectación del funcionamiento y/o la calidad de los Servicios y dicho incumplimiento tendrá que ser modificado y/o corregido, antes de proceder.

“Rechazado”

El Documento Presentado a Revisión no cumple con lo solicitado, los Anexos del Contrato de Gestión y Operación, las Prácticas Prudentes de la Industria y con las Leyes Aplicables.

Sección 4. Resultado de la Revisión

4.1. Cualquier Documento Presentado a Revisión que sea devuelto o se considere que fue devuelto por el Representante Designado de la Contratante con la leyenda “Sin Comentarios” deberá ser cumplido o llevado a cabo (según corresponda) por el Contratista en la forma descrita en el documento respectivo. No obstante lo anterior, ninguna revisión, comentario o aprobación de la Contratante excluirá o limitará las obligaciones del Contratista bajo el Contrato de Gestión y Operación.

4.2. En el caso de que cualquier Documento Presentado a Revisión, salvo la información del

Proyecto Ejecutivo, sea sujeto a revisión; si el Representante Designado de la Contratante devuelve dicho documento con las leyendas “Proceder Sujeto a Modificación”, “Sujeto a Modificación” o “Rechazado”; el Contratista deberá volver a entregar el Documento Presentado a Revisión después de haber hecho las modificaciones de conformidad con lo solicitado por el Representante Designado de la Contratante. Lo anterior, salvo que el



Página 366 de 411

Contratista considere que dichos comentarios no están debidamente sustentados en los fundamentos descritos en el presente Anexo, en cuyo caso el Contratista o el Representante Designado de la Contratante podrán remitir el asunto para su resolución de conformidad con el Procedimiento de Solución de Controversias y el Contratista no deberá actuar en términos del Documento Presentado a Revisión hasta que el asunto haya sido resuelto o la Contratante y el Contratista hayan llegado a un acuerdo al respecto y este quede por escrito.

4.3. En el caso de que el Documento Presentado a Revisión comprenda Información del Proyecto Ejecutivo Sujeta a Revisión, si el Representante Designado de la Contratante devuelve dicho documento con una leyenda distinta a “Sin comentarios”, el Contratista deberá:

(a) Cuando el Representante Designado de la Contratante haya incluido la leyenda “Proceder Sujeto a Modificación”, proceder conforme al Documento Presentado a Revisión, siempre y cuando se tomen en cuenta en su actuar, las modificaciones solicitadas por el Representante Designado de la Contratante en sus comentarios,

(b) Cuando el Representante Designado de la Contratante haya incluido la leyenda “Sujeto a Modificación”, no proceder y modificar el Documento Presentado a Revisión de conformidad con los comentarios del Representante Designado de la Contratante, debiendo presentar dicho documento de nuevo al Representante Designado de la Contratante de conformidad con la Sección 4.4 siguiente; y

(c) Cuando el Representante Designado de la Contratante haya incluido la leyenda “Rechazado”; abstenerse de actuar conforme al Documento Presentado a Revisión, modificar dicho documento y volver a presentarlo al Representante Designado de la Contratante, de conformidad con la Sección 4.4, salvo que el Contratista considere que dichos comentarios o las modificaciones propuestas no están debidamente sustentados en los fundamentos descritos en el presente Anexo 15 del Contrato: “Procedimiento de Revisión”. En este caso, el Contratista observará lo descrito en la Sección 1.6 de este Anexo, sin menoscabo a su derecho a someter a resolución el asunto de conformidad con el Procedimiento de Solución de Controversias del Contrato de Gestión y Operación.

4.4. Dentro de los 10 (diez) Días Hábiles (o en cualquier otro plazo que la Contratante y el Contratista acuerden por escrito) siguientes a la fecha en que se reciban los comentarios del Representante Designado de la Contratante a cualquier Documento Presentado a Revisión que comprenda información de Proyecto Ejecutivo sujeta a modificación, el Contratista deberá (salvo en el caso contemplado en la Sección 4.3(a)) enviar al Representante Designado de la Contratante una copia del Documento Presentado a Revisión modificado, de conformidad con las disposiciones de las Secciones 1.3(a), 4.1 y 4.3. En caso de que el Contratista no recurra al mecanismo descrito en la Sección 4.2, y a su vez someta de nuevo al procedimiento de revisión la información de Proyecto Ejecutivo que no considere los comentarios hechos con anterioridad por parte del Representante Designado de la Contratante, al Contratista se le impondrán las sanciones específicas de acuerdo a lo establecido en la Sección 8 del presente Anexo 15 del Contrato: “Procedimiento de Revisión”.



Página 367 de 411

4.5. En caso de que se devuelva (o de conformidad con el Contrato deberá considerarse que se devolvió) un Documento Presentado a Revisión con la leyenda “Sin Comentarios” o con observaciones de conformidad con la Sección 4.3 (a) “Proceder Sujeto a Modificación”, dicho Documento Presentado a Revisión podrá ser utilizado para los fines correspondientes. Lo anterior, en el entendido que en la medida que expresamente se señale en el Contrato, dicha devolución (o la consideración de que se tendrá por devuelto un documento) no liberará al Contratista de sus obligaciones bajo el Contrato, ni se considerará como la aprobación de la Contratante de que el Contratista ha cumplido con dichas obligaciones. Sección 5. Administración de Documentos

5.1. El Contratista deberá llevar y mantener un registro de las fechas y contenido de cada uno de los Documentos Presentados a Revisión, dicho registro deberá ser revisado y firmado por el representante legal del Contratista, el ejecutor que éste contrate, así como contener el nombre y la firma por los peritos responsables de cada especialidad, según corresponda.

5.2. El Contratista deberá llevar y mantener un registro de las fechas y contenido de cada

Documento Presentado a Revisión que sea devuelto o que de conformidad con el Contrato deba considerarse que fue devuelto por el Representante Designado de la Contratante.

5.3 El contenido de los planos deberá conservarse con la misma clave y nomenclatura

durante todo el desarrollo del Proyecto Ejecutivo, por lo que la información presentada bajo una sola clave y nombre (ya sea plano o documento) en la primera entrega, no podrá cambiar en las entregas subsecuentes. La información o documentación adicional que sea solicitada como parte de las observaciones durante el procedimiento de revisión aquí descrito, deberá apegarse a dicho requerimiento.

5.4. El periodo en el que el Representante Designado de la Contratante deberá devolver los

documentos del Proyecto Ejecutivo presentados a revisión, se considerarán a partir de la fecha en la que el Contratista presente a éste la información por entregar.

5.5. El Representante Designado de la Contratante tendrá la facultad de establecer que la

entrega de los Documentos Presentados a Revisión, sea exclusivamente en formato electrónico cuando se considere que dicha información se trata de una versión preliminar, para lo cual el Representante Designado de la Contratante deberá notificarlo por escrito al Contratista previo a la fecha programada de su entrega. Una vez que dicha información sea clasificada como “Proceder Sujeto a Modificación” o “Sin Comentarios”, será responsabilidad del Contratista su presentación en términos del presente Anexo 15 del Contrato: “Procedimiento de Revisión”.

5.6. Salvo por lo establecido en cualquier otra parte del presente Anexo, ninguna revisión,

comentario o aprobación de la Contratante excluirá o limitará las obligaciones del Contratista bajo el Contrato de Gestión y Operación. Sección 6. Variaciones

6.1 Ninguna aprobación o comentario o la falta de alguna de las anteriores bajo el presente Anexo 15 del Contrato: “Procedimiento de Revisión”, será una Variación, salvo en el caso



Página 368 de 411

de que conforme a lo previsto en el presente Anexo 15 del Contrato: “Procedimiento de Revisión” deba iniciarse un Procedimiento de Variación.

6.2 Si una vez que el Contratista reciba comentarios del Representante de la Contratante, el

Contratista considera que al cumplir con dichos comentarios se daría una Variación, el Contratista deberá antes de cumplir con el comentario de que se trate, notificar dicha consideración a la Contratante y, en caso de que la Contratante y el Contratista lleguen a un acuerdo u obtengan una resolución de conformidad con el procedimiento de Solución de Controversias del Contrato, de que en caso de cumplir con los comentarios surgiría una Variación, la Contratante podrá, más no estará obligado a, solicitar dicha Variación de conformidad con el procedimiento respectivo. En caso de que el Contratista no notifique a la Contratante que considera que en el caso de cumplir con los comentarios se daría una Variación, esa omisión será una aceptación irrevocable por parte del Contratista de que el cumplimiento con los comentarios de la Contratante será sin costo para la misma y no implicará prórroga alguna.

La resolución de conformidad en el caso de Equipo o Instalación, se dará siempre y cuando se

compruebe que el valor de la inversión y el costo de operación a (valor presente) del Equipo sustituido por uno de mayor o menor inversión son menores respecto al valor presente del Equipo o Instalación y el costo de operación del Equipo o Instalación original. Sección 7. Alcances de los Documentos Presentados a Revisión

7.1. Los requerimientos y alcances de toda la información comprendida en los Documentos Presentados a Revisión deberán en todo momento contemplar un nivel de Proyecto Ejecutivo y para la documentación operativa deberán presentarse siempre con carácter de documentación ejecutiva de operación.

7.2. De acuerdo con los planteamientos de entrega detallados en el presente Anexo, se ha

establecido un orden de documentos por partida; dichas partidas deberán presentarse completas, de tal manera que la información plasmada refleje contundente y claramente todos los elementos necesarios para la absoluta comprensión del Proyecto Ejecutivo. Las partidas deberán contemplar en su respectivo rubro conforme a la Propuesta Técnica del Contratista, además de toda la información complementaria que el Contratista considere para la correcta comprensión del proyecto. En las partidas, según el rubro, se deberá incluir como mínimo:

a) En el caso de todas las ingenierías deberán incluirse memorias técnicas y de cálculo; catálogos de fichas técnicas de los artículos propuestos, así como de sus similares en caso de haberlos; referencias puntuales a toda la información relevante al elemento detallado y detalles constructivos exclusivos al proyecto.

b) En el caso de todas las partidas comprendidas en los Planos, presentados como parte del Proyecto Ejecutivo o de la Propuesta, los documentos deberán incluir en todos los elementos detallados acabados primarios, secundarios y finales; materiales así como sus fichas técnicas; medidas claras a ejes, paños interiores y exteriores y referencias puntuales a toda la información relevante al elemento detallado.

c) En el caso de las partidas comprendidas para el listado de Equipo, el Contratista deberá atender los requerimientos para su presentación en términos del Contrato de Gestión y Operación.



Página 369 de 411

d) En el caso de las partidas comprendidas para la descripción de los Servicios, los documentos deberán incluir la descripción de los Servicios, los manuales de organización, las memorias y procesos de gestión, el diseño organizacional, y los recursos humanos y materiales que se propone para cada Servicio, lo anterior con el fin de cumplir con la Legislación, las prácticas prudentes de la industria y los indicadores específicos de servicios.

7.3. Todos los Documentos Presentados a Revisión deberán considerar lo anterior, además de contar con todas las actualizaciones de proyecto de manera integral, así como, en su caso, con las modificaciones de proyecto indicadas por los documentos de observaciones de proyecto entregadas por el Representante Designado de la Contratante; de no ser así, los documentos automáticamente serán devueltos con la leyenda “Rechazado”.

7.4. Todos los Documentos Presentados a Revisión por parte del Contratista deberán ser

entregados a la Contratante en Días Hábiles antes de las 14:00 horas. En caso de que la entrega se realice posterior a esta hora, la fecha de acuse corresponderá al Día Hábil siguiente.

7.5. El Representante Designado de la Contratante entregará el control de Documentos

Presentados a Revisión y, en su caso, el documento de observaciones de proyecto, 15 (quince) Días Hábiles a partir del siguiente Día Hábil de la fecha de acuse de entrega. Sección 8. Penas Convencionales

8.1. Generalidades

Una vez que la Contratante complete su revisión de cualquiera de los Documentos Presentados a Revisión, la Contratante incluirá las leyendas correspondientes en el control de Documentos Presentados a Revisión de acuerdo a su contenido y cumplimiento. El Contratista tendrá la oportunidad de remitir nuevamente la información corregida incluyendo los comentarios de la Contratante para una segunda revisión. En caso que dicha información no haya considerado los comentarios incluidos en el documento de observaciones de proyecto, los documentos conservarán la misma leyenda o una de menor nivel. En caso de que el Contratista desee enviar nuevamente la información para revisiones posteriores, el Contratista estará obligado al pago de las horas hombre de revisión del Proyecto Ejecutivo incurridas por el Representante Designado de la Contratante y por el Supervisor de Proyecto.

8.2. Sanción por incumplimiento en plazos de entrega

El Contratista deberá realizar las entregas de la información y programas de acuerdo con los tiempos establecidos en este Anexo 15 del Contrato: “Procedimiento de Revisión”, de no ser así, deberá cubrir las Penas Convencionales.

8.3. Sanción por no cumplimiento de requerimientos

El Contratista deberá presentar la corrección de aquella información descrita en el presente Anexo, que previamente haya sido clasificada como “Rechazada” o “Sujeto a Modificación”, en un plazo máximo, de 60 (sesenta) Dias Calendario a partir de su



Página 370 de 411

notificación por parte del Representante Designado de la Contratante. En caso contrario deberá las Penas Convencionales.







OPERACIÓN

ANEXO 16 Procedimiento de Variación



Página 372 de 411

Anexo del Contrato de Gestión y Operación Anexo 16 Procedimiento de Variación

ÍNDICE Apartado A) ................................................................................................................... 373 VARIACIONES .............................................................................................................. 373

a) General ............................................................................................................... 373 b) Solicitudes de variación por parte de la Contratante............................................ 373 c) Respuesta del Contratista a una Solicitud de Variación de la Contratante .......... 374 d) Resolución de Controversias y Confirmación de Variación.................................. 377 e) Autorizaciones y Variaciones .............................................................................. 379 f) Revocación ......................................................................................................... 380

APARTADO B) .............................................................................................................. 380 FINANCIAMIENTO DE INVERSIÓN CON RESPECTO A VARIACIONES .................... 380

1. Principio General ................................................................................................. 380 2. Insuficiencia del Financiamiento .......................................................................... 381 3. Pago del Monto de Inversión adicional solicitado por la Contratante ................... 381 4. Ajustes necesarios para el pago de los servicios en función a la variación ......... 382



Página 373 de 411

Anexo 16 del Contrato de Gestión y Operación “Procedimiento de Variación”

Apartado A)

VARIACIONES

1. General

Este Anexo tiene como finalidad regular el procedimiento de variaciones que se encuentra sujeto a (i) recibir la confirmación de variación emitida de acuerdo con los términos de este Anexo, (ii) la obtención de cualquier autorización que se requiera, y (iii) las demás disposiciones que se establezcan en este Anexo, el Contratista tiene la obligación de implementar y dar cumplimiento a una variación. Salvo por lo dispuesto en el presente Anexo, el Contratista no tendrá derecho a recibir pago alguno en relación con una variación no contenida en el mismo. Cualquier variación podrá realizarse siempre y cuando se lleve en cumplimiento con las Leyes Aplicables. 2. Solicitudes de variación por parte de la Contratante La Contratante debe expedir un documento de solicitud de variación el cual contenga:

La razón explicita de ser una solicitud de variación;

La necesidad de realizar una variación, donde se exprese, en caso de refinanciamiento conforme al Contrato, el requerimiento de ajustar el pago del Pago Contractual Anual Constante, a fin de compartir los beneficios derivados de los términos financieros más favorables. Dado que los beneficios ya existen al momento de la solicitud de variación, solo en este caso se considerará la misma como una variación aprobada;

El caso de que una variación derivada de una solicitud adicional a la funcionalidad o de los requerimientos técnicos en función a la proyección de la de la Línea de Transmisión por parte del Contratista, que, en caso de implicar costo, la Contratante pretende pagar por la Variación solicitada de conformidad con lo previsto en el párrafo 3 Apartado B de este Anexo o que desea que el Contratista obtenga financiamiento para el pago de la variación conforme a lo previsto en la Apartado B de este Anexo; y

En lo referente a:

(i) Una variación de en la infraestructura de la Línea de Transmisión que signifique lo estipulado en la Cláusula Vigésima Primera del Contrato con respecto a obras adicionales de la Línea de Transmisión variación de Instalaciones de la Línea de Transmisión y qué requerimientos técnicos referentes al Anexo 7 del Contrato y/o de la propuesta técnica se requieren



Página 374 de 411

aclarar o ajustar para acomodar las variaciones de la infraestructura de la Línea de Transmisión;

(ii) Un ajuste en el alcance en lo referente a los servicios de la Línea de Transmisión que, especifique:

1) La naturaleza y alcance del nuevo requerimiento de servicio; las

fechas en las cuales la Contratante desea iniciar y finalizar el nuevo requerimiento del servicio y se acompañe con una versión modificada de la(s) sección(es) relevantes de los Indicadores de Servicio;

2) En lo referente a una variación por solicitud de reemplazo de Equipamiento de la Línea de Transmisión por innovación tecnológica, especifique la naturaleza y alcance del reemplazo.

En cumplimiento con las disposiciones de las Leyes Aplicables, en caso de variaciones relacionadas con mejoras a infraestructura, incremento de requerimientos de servicios o su nivel de desempeño o derivadas de causas supervenientes no previsibles durante la preparación y adjudicación del Proyecto, que requieran de gastos adicionales o impliquen la disminución de las obligaciones del Contratista conforme al Contrato, entonces es indispensable especificar:

1) El objeto de las variaciones, la necesidad y beneficio de las modificaciones,

así como el importe del aumento en el pago al Contratista, o la disminución de obligaciones del Contratista bajo el Contrato, en su caso, deberán demostrarse con dictamen de peritos independientes;

2) Durante los primeros 2 (dos) años inmediatos siguientes a la adjudicación del proyecto, el importe de las variaciones, en su conjunto, en ningún caso podrá exceder del equivalente al 10% (diez por ciento) del Monto Total de la Inversión, y

3) La Contratante puede emitir una Solicitud de Variación solamente de conformidad con las disposiciones de este Apartado A del presente Anexo.

3. Respuesta del Contratista a una Solicitud de Variación de la Contratante

Entrega de Información preliminar

3.1. Antes de realizar la notificación a que se refiere la sección 3.2 de este numeral:

(a)El Contratista durante los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de una solicitud de variación tendrá la opción de:

i. Entregar a la Contratante, de buena fe, y en caso de ser aplicable,

una cotización preliminar no vinculante respecto de la implementación de la variación, así como entregar a la Contratante cualquier otra información o documentación sobre la variación que considere pertinente respecto a la Variación;

ii. En caso de una variación sobre la infraestructura de la Línea de Transmisión, una estimación sobre la afectación que la misma tendrá en la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios;



Página 375 de 411

iii. En caso de una variación por reemplazo de Equipo de la Línea de Transmisión por innovación tecnológica, una estimación sobre el costo adicional o, en su caso, ahorros, respecto a la implementación de la variación por reemplazo de Equipo;

iv. Si el Contratista proporciona la información descrita en el párrafo (a) (i) anterior, la Contratante contará con cinco (5) días hábiles adicionales a partir de su recepción para confirmar si desea que el Contratista proceda a responder a la solicitud de variación de acuerdo con las disposiciones del párrafo 3.2 siguiente de este Apartado; y

En caso de una solicitud de variación sobre los requerimientos de la infraestructura de la Línea de Transmisión en donde la Contratante haya expresado la intención de que el Contratista obtenga financiamiento, el Contratista, si así se requiere en la solicitud de variación, antes de cumplir con sus obligaciones contenidas de Apartado A del presente Anexo, realizará sus mejores esfuerzos para obtener una respuesta inicial no vinculante de los Acreedores sobre la disponibilidad de financiamiento para responder a la solicitud de variación.

Respuesta de la Contratante

3.2. (i) Dentro del mes calendario siguiente a la recepción de la Contratante, (ii) si son aplicables las disposiciones sobre la solicitud, dentro del mes calendario siguiente a que la Contratante confirme que desea que el Contratista proceda a responder a la solicitud de variación, (iii) dentro de cualquier otro plazo que acuerden las partes por escrito, o (iv) en caso de disputa, según se determine de conformidad con el procedimiento de solución de controversias contemplado en el Contrato; el Contratista optará por:

(a) Notificar al Representante Designado de la Contratante de su oposición a la solicitud de variación expresando el fundamento de dicha oposición. El Contratista solamente puede oponerse a una Solicitud de Variación por una o más de las siguientes causas:

i. Que la implementación de una variación pueda afectar en forma

importante y adversa la salud o seguridad de cualquier Persona; ii. Que la implementación de la variación:

Contravenga cualquier legislación nacional o estatal o municipal;

Genere que cualquier autorización otorgada (que razonablemente no pueda esperarse su modificación) sea revocada;

Sea requerido el otorgamiento de una nueva autorización que no sea obtenible;

Ocasione un efecto negativo en las actividades del Contratista, (salvo las actividades para las cuales se haya especificado que se requiere una modificación en la solicitud de variación), siempre y cuando la Contratante no hubiese aprobado el pago de los costos en que incurrirá el Contratista en caso de llevar a cabo la



Página 376 de 411

variación en cuestión, según el costo estimado haya sido informado por el Contratista a la Contratante; o

Sea considerada como una práctica no prudente de la industria;

iii. Que la Contratante no tenga las facultades o la capacidad legal para solicitar la variación o realizar cualquier acto previsto por este Anexo respecto de la variación;

iv. Que en caso de una solicitud de variación en donde la Contratante haya expresado la intención de que el Contratista obtenga financiamiento, que el Contratista haya cumplido con sus obligaciones y que el financiamiento no esté disponible a el Contratista a la fecha de dicha notificación para implementar la variación;

v. Que de implementarse la variación resulte un cambio esencial en la infraestructura o la prestación de los servicios;

vi. Que la solicitud de Variación no cumpla con las Leyes Aplicables vii. En caso de:

Una variación de la infraestructura de la Línea de Transmisión, que por razón de la variación se origine un retraso en la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios que, en conjunto con los retrasos ocasionados por otras variaciones aprobadas, en su caso, excedan de 20 (veinte) días hábiles o del plazo establecido para tal efecto en la solicitud de variación correspondiente;

Que el tiempo especificado para el inicio y/o la terminación de la construcción de la Infraestructura no pueda cumplirse por la Contratante;

Una variación en la prestación de los servicios, que el tiempo especificado para la implementación de la variación no pueda cumplirse por Contratista; o

viii. Que la información contenida en la solicitud de variación es

inadecuada para permitir que el Contratista responda de conformidad con el párrafo (b) siguiente;

(b) Notificar al Representante Designado de la Contratante:

i. El proceso que el Contratista propone para implementar la variación

proveyendo el nivel de detalle que sea apropiado; ii. Los costos o ahorros estimados del Contratista respecto de la

variación, incluyendo:

Los costos por la obtención de autorizaciones adicionales;

En caso de una variación en la infraestructura de la Línea de Transmisión, los costos en que incurra el Contratista como resultado de cualquier retraso a la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios debido a la variación;

En caso de una variación en la prestación de los servicios de la Línea de Transmisión, cualquier gasto permitido u otro gasto en el que incurrirá en el curso de la implementación de la variación



Página 377 de 411

de los servicios de la Línea de Transmisión y cualquier incremento o disminución en el nivel de personal que se requiera;

En caso de una variación por reemplazo de Equipo de la Línea de Transmisión por innovación tecnológica, el costo adicional o en exceso en el que incurriría el Contratista respecto a lo contemplado en su Propuesta Técnica, así como cualquier otro costo o gasto adicional no contemplado por el Contratista en el que incurriría para implementar dicha variación.

iii. En caso de una variación en la infraestructura de la Línea de

Transmisión o de una variación por reemplazo de Equipo de la Línea de Transmisión por innovación tecnológica, si, desde el punto de vista del Contratista , al implementar la solicitud de variación de la infraestructura de la Línea de Transmisión o variación por reemplazo de Equipo por innovación tecnológica, impida que la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios ocurra en la Fecha Programada de Inicio de la Prestación de los Servicios, indicando un estimado del retraso que existirá;

iv. Cualquier autorización que deba obtenerse o modificarse para que la variación se implemente y el último día para que el Contratista reciba una confirmación de variación y la autorización correspondiente sin modificar los asuntos a que se refieren los incisos (i) a (iii) anteriores;

v. Si el Contratista considera que la variación contenida en la solicitud de variación causará una variación de los servicios de la Línea de Transmisión y, de ser así, debe expresar los asuntos especificados con respecto a dicha variación de los servicios;

vi. Si las modificaciones a las disposiciones del Mecanismo de Pagos y a otras disposiciones relacionadas del Contrato que sean necesarias para implementar las variaciones, causarán que las partes se encuentren en una posición distinta con relación al proyecto de la que hubieran estado si dicha variación no se hubiera implementado (salvo por la obligación de pago de la Contratante o los ajustes a los pagos por la prestación de los servicios que surjan como consecuencia de la variación); y

vii. Si, desde el punto de vista del Contratista, implementar las variaciones en la prestación de los servicios de la Línea de Transmisión o de la propia infraestructura de la Línea de Transmisión, podría ocasionar una falla de servicios.

4. Resolución de Controversias y Confirmación de Variación

4.1. Dentro de los 10 (diez) Días Hábiles siguientes a la recepción de la notificación a que se refiere el párrafo 3.2 del Apartado A del presente anexo:

(a) En el caso de que el Contratista objeta la notificación de conformidad con el

párrafo 3.2 (a) pero el Representante de la Contratante no acepta que el Contratista tiene derecho a objetar la solicitud de variación, el asunto se resolverá de conformidad con lo previsto en el procedimiento de solución de Controversias previsto en el Contrato ; si la controversia se resuelve en favor



Página 378 de 411

de la Contratante, el Contratista realizará los actos y actividades que se establecen en la notificación a que se refiere el párrafo 3.2(b) anterior;

(b) En el caso de que el contenido de la notificación a que se refiere el párrafo 3.2(b) anterior es satisfactorio para la Contratante, se lo informará por escrito al Contratista y las partes procederán a convenir o determinar todos los asuntos a los que se refiere el párrafo 4.3 de este Apartado A;

(c) En el caso de que la Contratante desea analizar con mayor detenimiento cualquier asunto, notificará tal hecho a el Contratista en el entendido de que si la Contratante no informa a el Contratista su decisión conforme a lo previsto en el inciso (b) anterior antes de la fecha descrita en el párrafo 3.2 (b) (iv), la Solicitud de variación se considerará revocada; o

(d) En el caso de que cualquier disposición de la notificación a que se refiere el párrafo 3.2 (b) no cumple con lo requerido por la Contratante, notificará tal hecho por escrito al Contratista y especificará las modificaciones a la notificación que se requieren para quedar satisfecho.

4.2. Si la Contratante ha realizado la notificación a que se refiere el párrafo 4.1 (d) de

este Apartado A, salvo que exista acuerdo con el Contratista dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al día en que se emita la notificación (en cuyo caso la Contratante procederá de conformidad con el párrafo 4.1(b) de esta parte 1 del presente Anexo) o que la Contratante revoque la solicitud de variación, la controversia que resulte será turnada para su resolución de conformidad con el procedimiento de solución de Controversias previsto en el Contrato. Para resolver una controversia de conformidad con el presente párrafo o con el párrafo 4.3 siguiente, el criterio que deberá ser aplicado para resolver dicha controversia (excepto cuando el presente Anexo establezca otro criterio) será que el Contratista estará en una posición con relación al Proyecto y en función misma de la infraestructura de la Línea de Transmisión, después de que la variación sea implementada, igual a la que hubiera estado si la variación no se hubiere llevado a cabo.

4.3. En relación con una variación, al día hábil siguiente a la fecha en que surta efectos

la notificación de la Contratante a la que se refiere el párrafo 4.1 (b) anterior, a la hora que se señale en dicha notificación, la Contratante y el Contratista tendrán una junta y buscarán llegar a acuerdos sobre los asuntos que a continuación se señalan, si no se llega a un acuerdo dentro de un período de 20 (veinte) días, cualquiera de las partes mencionadas podrá turnar el asunto para su resolución de conformidad con el procedimiento de solución de Controversias previsto en el Contrato.

(a) En relación con los términos de la Variación:

(i) Cualquier modificación de la Fecha de Inicio de la Prestación de los

Servicios; (ii) Las erogaciones requeridas para implementar la Variación o el ahorro

derivado de dicha implementación, cualquier costo o gasto recuperable por el Contratista y/o cualquier costo o gasto asumido por la Contratante derivado del presente Anexo como consecuencia de la variación, y las fechas y método de pago de la misma (incluyendo,



Página 379 de 411

cuando sea aplicable, el pago de conformidad con el párrafo 3 del Apartado B del presente Anexo);

(iii) La especificación de cualquier variación en la prestación de los servicios de la Línea de Transmisión que se requiera en relación con la variación y si el Contratista tiene algún derecho para oponerse a dicha variación en los servicios de acuerdo con las disposiciones del presente Anexo;

(iv) El monto de deducciones al pago de los servicios de la Línea de Transmisión, que serían aplicables debido a la variación, en el entendido de que dichas deducciones no se realizarán de implementarse la variación durante el tiempo en que dure dicha implementación;

(v) Cualquier modificación a las disposiciones del Contrato a las que se refiere el párrafo 3.2(b)(vi) del presente apartado del Anexo;

(vi) Cualquier indemnización otorgada a el Contratista con respecto al incumplimiento de los indicadores, en términos del párrafo 3.2 (b) (vii) de esta parte del presente Anexo; y

(vii) Cualquier incremento o disminución en los niveles del personal que son requeridos para la prestación de los servicios de la Línea de Transmisión; y

(b) Relacionado con los términos aplicables respecto de modificaciones a la

Ingeniería y Proyecto Ejecutivo, especificaciones incluyendo, manuales de operación y mantenimiento, los Indicadores de Servicio u otros documentos, según sea aplicable.

Información de Financiamiento de la Línea de Transmisión

4.4. Al momento (i) del acuerdo o determinación de los asuntos a que se refiere el

párrafo 4.3 del presente Apartado; (ii) de la modificación u obtención de la autorización correspondiente, y/o (iii) la entrega por parte del Contratista a la Contratante de evidencia que sea satisfactoria para la Contratante sobre la disponibilidad de financiamiento para la aplicación de la variación, en caso de que la variación sea financiada en términos de lo previsto en este Anexo; la Contratante confirmará la variación mediante una notificación por escrito con respecto a la “confirmación de variación” de que es una variación aprobada asi como con la descripción de sus derechos y obligaciones mediante un acta sobre la aprobación.

5. Autorizaciones y Variaciones

5.1. Si fuera necesario obtener o modificar cualquier autorización con respecto a cualquier Variación, entonces el Contratista realizará sus mejores esfuerzos para obtenerla y, cuando la participación del Contratista y la Contratante sea requerida, la Contratante también realizará sus mejores esfuerzos para asistir y coadyuvar en la obtención de dicha autorización. El tiempo que tome obtener dicha autorización será tomado en consideración para determinar cualquier prórroga y pagos al Contratista derivados del presente Anexo.



Página 380 de 411

5.2. Si no es posible obtener dicha autorización para la última fecha en la que la confirmación de variaciones puede ser otorgada con respecto a la variación en cuestión de conformidad con la notificación realizada por el Contratista en los términos del párrafo 3.2 (b) de este Apartado.

6. Revocación

La Contratante podrá revocar una solicitud de variación en cualquier momento antes del otorgamiento de una confirmación de variación o, en caso de una variación que requiera la obtención de alguna autorización, la fecha en que la última de dichas autorizaciones se otorgue, lo que suceda después. En caso de revocación por cualquier motivo, la Contratante pagará al Contratista todos los gastos en que haya incurrido el Contratista en relación con la variación, siempre y cuando el Contratista no haya actuado en forma negligente y haya actuado conforme a las prácticas prudentes de la industria de transmisión eléctrica.

APARTADO B)

FINANCIAMIENTO DE INVERSIÓN CON RESPECTO A VARIACIONES

1. Principio General

1.1 El Contratista realizará sus mejores esfuerzos para que se financie cualquier gasto requerido con respecto a una variación acordada previo a la emisión de la confirmación de variación.

1.2 El Contratista deberá hacer sus mejores esfuerzos para utilizar cualquier forma de

Financiamiento que esté o pueda estar disponible conforme a los documentos de financiamiento para financiar variaciones aprobadas que ocurran antes de la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios de la Línea de Transmisión.

1.3 En caso de una variación en la infraestructura de la Línea de Transmisión, el

Contratista no requerirá tomar medida alguna para obtener financiamiento más allá de las contempladas por los párrafos 1.1 y 1.2 anteriores.

1.4 Si dentro de los 30 (treinta) días hábiles siguientes a la fecha en que el Contratista haya iniciado negociaciones con los Acreedores, éstos no han confirmado que han solicitado la aprobación correspondiente por parte de sus comités de crédito, del financiamiento derivado de la variación del alcance de la infraestructura de la Línea de Transmisión, el Contratista notificará tal hecho al Representante Designado de la Contratante. Dentro de los 20 (veinte) días hábiles siguientes a haber recibido dicha notificación, la Contratante:

(a) sujeto a las disposiciones del Apartado A del presente Anexo, se instruirá a

el Contratista proceder con la implementación de la variación de la infraestructura de la Línea de Transmisión por la solicitud de obras adicionales sobre la base de que la Contratante de acuerdo a lo especificado en la Clausula Vigésima Primera del Contrato a petición expresa del CENACE y previa aprobación de la CRE podrá ordenar la



Página 381 de 411

ejecución de obras adicionales, por las cuales el Contratista deberá presentar un presupuesto detallado. Las condiciones y precios de tales obras adicionales serán convenidos de común acuerdo entre el Contratista y la Supervisión del Proyecto, los que serán sometidos a la aprobación de la Contratante y las Autoridades Gubernamentales que correspondan. Junto con el presupuesto se indicará el mayor plazo necesario, si procediere, de acuerdo con el Programa de Construcción vigente y su ruta crítica.

(b) La Contratante y El Contratista establecerán el mecanismo en que realizará la Contratante el pago a el Contratista con respecto a los gastos en que incurra y cualquier costo de financiamiento adicional debido al retraso en la Fecha Programada de Inicio de la Prestación de los Servicios correspondiente que haya sido convenida o determinada de conformidad con la Apartado A del Anexo; o bien la revocación al propio requerimiento sobre este rubro.

2. Insuficiencia del Financiamiento

2.1. Para toda variación que no sea una variación con respecto a la infraestructura de

la Línea de Transmisión, si el Contratista no puede obtener financiamiento de los Acreedores para todo o parte de la inversión requerida para cubrir lo derivado de la variación acordada por insuficiencia de financiamiento, (previa solicitud a la Contratante, el Contratista realizará todos los esfuerzos necesarios para obtener financiamiento de otras fuentes en términos de mercado.

2.2. Si habiendo realizado los esfuerzos necesarios durante un período de 3 (tres)

meses después de determinar el monto de la insuficiencia de financiamiento, el Contratista no puede obtener dicho financiamiento en términos satisfactorios para el Contratista y la Contratante, el Contratista notificará al Representante Designado de la Contratante sobre las actividades realizadas para obtener el financiamiento. Dentro de los 20 (veinte) días hábiles siguientes de haber recibido dicha notificación, la Contratante:

a) Revocará el requerimiento para que el Contratista implemente la variación autorizada o aprobada, de conformidad con las disposiciones del Apartado A de este Anexo informando de esta acción al CENACE.

3. Pago del Monto de Inversión adicional solicitado por la Contratante

Cuando de conformidad con cualquier disposición de este Anexo la Contratante deba pagar una cantidad con respecto a una variación aprobada:

(a) La Contratante y el Contratista acordarán:

I. Un calendario de pagos con respecto al pago de dicha suma que comprende

el monto y las fechas de los costos en que incurrirá el Contratista al llevar a cabo la variación aprobada hasta el monto asumido por la Contratante; y

II. Un medio objetivo de evaluación sobre el cumplimiento con la variación en cada ocasión en que el pago debe realizarse de acuerdo con el calendario



Página 382 de 411

de pagos. El calendario de pagos y método de comprobación serán determinados de conformidad con el procedimiento de solución de Controversias previsto en el Contrato si la Contratante y el Contratista no llegan a un acuerdo dentro de los 15 (quince) Días Hábiles siguientes a que la variación de que se trate sea una variación aprobada bajo el supuesto de que todo o cualquier parte de la variación aprobada está siendo llevada a cabo por un tercero bajo un contrato celebrado con Contratista, (sujeto a los términos de cualquier contrato entre el Contratista y dicha tercera parte en relación con la realización de la variación aprobada autorizada por la Contratante).

(b) El Contratista recibirá un pago con respecto a la variación de conformidad a la Cláusula Vigésimo Sexta de Contrato Apartado 1 en relación a recibir de parte del CENACE el pago adicional motivo de la variación al Pago Contractual Anual Constante solicitado por el Contratista en Propuesta Económica.

(c) La Contratante realizará el pago de conformidad a la fuente de pago de los servicios descrita el Apartado 2 de la Cláusula Vigésima Sexta del Contrato.

4. Ajustes necesarios para el pago de los servicios en función a la variación

El objetivo será ajustar en el Modelo Financiero acordado al cierre el monto de los pagos por servicios debido a la variación aprobada considerando lo siguiente:

a) El efecto total de la Variación aprobada (incluyendo, el método de financiamiento de la Variación aprobada, el impacto de la Variación aprobada en el proyecto económico contenido en el Modelo Financiero acordado al cierre, el impacto fiscal y la utilidad obtenida por el Contratista mediante su participación en el Proyecto);

b) El efecto de la actualización por el índice y el pronóstico sobre el efecto que la inflación tendrá en el proyecto; y

La fecha en que entrará en vigor cualquier ajuste derivado de la variación y los pagos por los Servicios de la Línea de Transmisión deberá reflejarse en la comparación del resultado del Modelo Financiero acordado al cierre antes de que dichos ajustes tengan lug y







OPERACIÓN

ANEXO 17 Procedimiento de Reversión



Página 384 de 411

Anexo del Contrato de Gestión y Operación Anexo 17 Procedimiento de Reversión

ÍNDICE Procedimiento de Reversión .......................................................................................... 385

1. Requerimientos Aplicables a la Reversión ............................................................ 385 2. Inspección Inicial .................................................................................................. 386 3. Programa de Renovación conforme a los Requerimientos Aplicables a la Reversión

............................................................................................................................. 386 4. Segunda Inspección ............................................................................................. 387 5. Tercera Inspección ............................................................................................... 388 6. Objeciones de la Contratante al Programa de Renovación para la Reversión. ..... 389 7. Recepción de la Línea de Transmisión ................................................................. 390 8. Inspección Relativa a la Reversión ....................................................................... 390 9. Cuenta de Reserva. .............................................................................................. 391 10. Comisión Receptora ............................................................................................ 394 11. Otras obligaciones del Contratista. ...................................................................... 394 12. Terminación de contratos con Subcontratistas .................................................... 395 13. Continuidad del Servicio ...................................................................................... 395



Página 385 de 411


Anexo 17 PROCEDIMIENTO DE REVERSIÓN

A la Fecha de Terminación del Contrato, la Línea de Transmisión con sus accesiones revertirá al Fideicomiso, libre de todo gravamen y limitación de dominio, sin costo alguno y sujeto a los términos y condiciones que se indican en el presente Anexo 17 del Contrato: “Procedimiento de Reversión”. 1. Requerimientos Aplicables a la Reversión

A la Fecha de Terminación del Contrato, cada elemento de la Línea de Transmisión, incluyendo sin limitación las instalaciones, el Equipo, los sistemas, los muebles y los Bienes Afectos al Contrato deberá cumplir y adecuarse a los Requerimientos Aplicables a la Reversión descritos en el presente Anexo 17 del Contrato: “Procedimiento de Reversión”. Los Requerimientos Aplicables a la Reversión son los siguientes:

a) Las instalaciones deberán tener una Vida Útil remanente de por lo menos cinco (5) años siguientes a la Fecha de Terminación del Contrato.

b) Las garantías de los Equipos deberán cubrir el correcto funcionamiento de los mismos por un plazo de por lo menos 1 (un) año siguiente a la Fecha de Terminación del Contrato, y en caso de que los fabricantes no extiendan la garantía, el Contratista deberá contratar los Seguros o coberturas que amparen dicho riesgo por el plazo mencionado.

c) Los sistemas deberán estar en pleno funcionamiento conforme a los manuales de los fabricantes.

En la Fecha de Terminación del Contrato, el Fiduciario tomará posesión material de la Línea de Transmisión sin necesidad de acción alguna por el Contratista, independientemente de otras obligaciones de entrega establecidas en el Contrato de Gestión y Operación. El Contratista renuncia expresamente a cualquier derecho de retención u ocupación de la Línea de Transmisión y los Bienes Afectos al Contrato que pudiera corresponderle por cualquier causa. La reversión y transferencia de la posesión material de la Línea de Transmisión se entenderá efectuada a partir de las 0:00 horas de la Fecha de Terminación del Contrato. Cualquier disposición en contrario en el Contrato de Gestión y Operación no tendrá ningún efecto o vigor ni limitará los derechos y facultades de la Contratante para llevar a cabo dicha reversión y tomar posesión de la Línea de Transmisión y los Bienes Afectos al Contrato, en su integridad en la forma que se indica en el presente Anexo 17 del Contrato: “Procedimiento de Reversión”. Con una anticipación de al menos 10 (diez) Días Hábiles a la Fecha de Terminación de la Contrato, el Contratista deberá entregar al Representante Designado de la Contratante y al Fiduciario, el inventario actualizado de los siguientes bienes:



Página 386 de 411

a) Inventario físico de la Línea de Transmisión, que incluya el Derecho de Vía, las instalaciones, los Equipos, sistemas y los Bienes Afectos al Contrato; y

b) Inventario de estructuras y la descripción de su estado.

En caso de que el Contratista obtenga permisos de acceso para realizar trabajos en áreas fuera del Derecho de Vía o cualquier otra Autorización relacionada con el Contrato de Gestión y Operación, el Contratista asume la obligación de observarlos en sus términos y mantenerlos en pleno vigor y efecto, con el propósito de que, salvo pacto escrito en contrario, los mismos sean transferidos vigentes a la Contratante al momento de la Reversión de la Línea de Transmisión. 2. Inspección Inicial

Con una anticipación de 56 (cincuenta y seis) meses a la Fecha de Terminación del Contrato, el Contratista y la Contratante, con la participación del Fiduciario deberán llevar a cabo la Inspección Inicial del estado que guarda la Línea de Transmisión, incluyendo sin limitación, las instalaciones, el Derecho de Vía, el Equipamiento y los Bienes Afectos al Contrato. La Inspección Inicial tendrá como propósito verificar el estado que guardan los bienes descritos en el párrafo inmediato anterior, su inventario y, en particular, verificar el cumplimiento de los Requerimientos Aplicables a la Reversión. 3. Programa de Renovación conforme a los Requerimientos Aplicables a la

Reversión

Con una anticipación de por lo menos cincuenta y seis (56) meses a la Fecha de Terminación del Contrato, el Contratista deberá entregar al Representante Designado de la Contratante, el reporte y los estudios técnicos respecto del estado que guardan la Línea de Transmisión, el Derecho de Vía, las instalaciones, el Equipo y los Bienes Afectos al Contrato que contengan lo siguiente:

a) Copia de los estudios técnicos necesarios o que le hayan sido solicitados al Contratista por la Contratante, como resultado de las inspecciones que se hagan conforme al Contrato de Gestión y Operación o para la inspección inicial, respecto de aspectos específicos que se requieran para conocer el estado que guardan la Línea de Transmisión, el Derecho de Vía, las instalaciones, el Equipo y los Bienes Afectos al Contrato. El costo de los estudios técnicos será por cuenta del Contratista.

b) La propuesta del Contratista relativa a los trabajos de renovación para la Reversión, deberá considerar la vida útil remanente de las instalaciones, el Equipo y los Bienes Afectos al Contrato;

c) La propuesta del Contratista relativa al Programa de Renovación para la Reversión, será complemento y no sustituirá los programas de mantenimiento correspondientes; y,

d) El presupuesto estimado del Contratista respecto del costo de los trabajos de renovación para la Reversión, el cual deberá ser elaborado a precios corrientes.

En el caso que el Contratista no entregue los reportes, con el contenido y en los tiempos previstos en esta sección, se hará acreedor a las Sanciones y Penas Convencionales previstas en el Contrato de Gestión y Operación y se le hará un requerimiento en el que



Página 387 de 411

se le concederá un nuevo plazo de diez (10) Días para que presente los reportes respectivos, de no hacerlo, la Contratante podrá iniciar el procedimiento de Terminación Anticipada del Contrato. Del resultado de la inspección inicial, la Contratante determinará si es necesario o no llevar a cabo trabajos de renovación para la Reversión en los siguientes meses. En caso de que así lo fuere, lo notificará al Contratista quien deberá constituir la Cuenta de Reserva para la Reversión en el Fideicomiso e iniciará los depósitos a que se refiere la sección 9 literal b) de este Anexo 17 del Contrato: “Procedimiento de Reversión”. En el supuesto de que de los resultados de la inspección inicial y de los estudios técnicos referidos en el literal a) inmediato anterior, la Contratante, determine que no es necesario llevar a cabo ningún trabajo de renovación para la Reversión en los siguientes veinticuatro (24) meses, sin perjuicio a lo estipulado en la sección 8 siguiente, el Contratista no constituirá la Cuenta de Reserva para la Reversión en el Fideicomiso y se efectuará la Segunda Inspección en los términos consignados en este Anexo 17 del Contrato: “Procedimiento de Reversión”. La obligación del Contratista de cumplir con el mantenimiento de la Línea de Transmisión permanecerá vigente hasta la Fecha de Terminación del Contrato. 4. Segunda Inspección

Con una anticipación de 36 (treinta y seis) meses a la Fecha de Terminación del Contrato, el Contratista y la Contratante con la participación del Fiduciario deberán llevar a cabo la Segunda Inspección de la Línea de Transmisión para verificar el estado que guarda la Línea de Transmisión, el Derecho de Vía, las Instalaciones, el Equipo y los Bienes Afectos al Contrato y, en su caso, los avances en el Programa de Renovación para la Reversión conforme a la sección 3 anterior. Para todo lo relativo a la Segunda Inspección en lo referente a estudios, trabajos, programas, presupuestos y reportes será aplicable lo dispuesto en la sección 3 literales a) a d) de este Anexo 17 del Contrato: “Procedimiento de Reversión”, exclusivamente, en el entendido de que, si los documentos ahí referidos ya hubieran sido previamente entregados al Representante Designado de la Contratante, el Contratista presentará la actualización correspondiente. El plazo de entrega de los documentos aludidos en este párrafo será dentro de los 60 (sesenta) Días contados a partir de la fecha de inicio de la Segunda Inspección. Si en la Inspección Inicial, la Contratante determina que es necesario llevar a cabo Trabajos de Renovación para la Reversión y como resultado de la Segunda Inspección la Contratante confirma que se deberán continuar los Trabajos de Renovación para la Reversión en los siguientes meses, el Contratista continuará realizando los depósitos en la Cuenta de Reserva para la Reversión del Fideicomiso de acuerdo con el procedimiento a que se refiere la sección 9 literal c) de este Anexo 17 del Contrato: “Procedimiento de Reversión”. Si en la Segunda Inspección, la Contratante, determina que no es necesario llevar a cabo ningún Trabajo de Renovación para la Reversión conforme a lo previsto en la Sección 3 anterior, y el Contratista ya hubiera efectuado depósitos a la Cuenta de Reserva para la Reversión del Fideicomiso como resultado de la Inspección Inicial, se aplicará el



Página 388 de 411

procedimiento descrito en la Sección 9 literal f) de este Anexo 17 del Contrato: “Procedimiento de Reversión”. Si en la inspección inicial, la Contratante determinó que no era necesario llevar a cabo ningún Trabajo de Renovación para la Reversión en los términos de la Sección 3 anterior y como resultado de la Segunda Inspección la Contratante determina que en ese momento si es necesario llevar a cabo Trabajos de Renovación para la Reversión en los siguientes meses, el Contratista constituirá la Cuenta de Reserva para la Reversión en el Fideicomiso e iniciará los depósitos a que se refiere la sección 9 literal b) de este Anexo 17 del Contrato: “Procedimiento de Reversión”. En el supuesto de que con base en los resultados de la Segunda Inspección y de los estudios técnicos referidos en el literal a) de la Sección 3 inmediata anterior, la Contratante determina que no es necesario llevar a cabo ningún Trabajo de Renovación para la Reversión en los siguientes 12 (doce) meses, sin perjuicio de lo estipulado en la Sección 8 siguiente, el Contratista no depositará cantidad alguna en la Cuenta de Reserva para la Reversión y se efectuará la Tercera Inspección en los términos consignados en este Anexo 17 del Contrato: “Procedimiento de Reversión”. La Contratante podrá formular las objeciones pertinentes al Programa de Renovación para la Reversión, en los términos establecidos en la Sección 6 siguiente de este Anexo 17 del Contrato: “Procedimiento de Reversión”. En el caso de que el Contratista no entregue los reportes, con el contenido y en los tiempos previstos en esta Sección 4 se hará acreedor a las Sanciones y Penas Convencionales previstas en el Contrato de Gestión y Operación y al procedimiento de Terminación del Contrato previsto en la Sección 3. 5. Tercera Inspección

Con una anticipación de 24 (veinticuatro) meses a la Fecha de Terminación del Contrato, el Contratista y la Contratante deberán llevar a cabo la Tercera Inspección de la Línea de Transmisión para verificar el estado que guardan la Línea de Transmisión, el Derecho de Vía, las instalaciones, el Equipo y los Bienes Afectos al Contrato y, en su caso, los avances en el Programa de Renovación referidos en la Sección 3 para la Reversión. Para todo lo relativo a la Tercera Inspección en lo referente a estudios, trabajos, programas, presupuestos y reportes será aplicable lo dispuesto en la Sección 3 literales a) a d) de este Anexo exclusivamente, en el entendido de que, si los documentos ahí mencionados hubieran sido previamente entregados al Representante Designado de la Contratante, el Contratista presentará la actualización correspondiente. El plazo de entrega de los documentos antes aludidos será de 60 (sesenta) Días a partir de la fecha de inicio de la Tercera Inspección. Si en la Inspección Inicial o en la Segunda Inspección, la Contratante determina que es necesario llevar a cabo Trabajos de Renovación para la Reversión en los términos de la Sección 3 y como resultado de la Tercera Inspección, la Contratante confirma que deberán continuar los Trabajos de Renovación para la Reversión en los siguientes meses, el Contratista continuará realizando los depósitos en la Cuenta de Reserva para la



Página 389 de 411

Reversión del Fideicomiso de acuerdo con el procedimiento a que se refiere la Sección 9 literal c) de este Anexo 17 del Contrato: “Procedimiento de Reversión”. Si en la Tercera Inspección, la Contratante determina que no es necesario llevar a cabo ningún Trabajo de Renovación para la Reversión, y el Contratista ya hubiera efectuado depósitos a la Cuenta de Reserva para la Reversión como resultado de la inspección inicial o de la Segunda Inspección, se aplicará el procedimiento descrito en la Sección 9 literal f) de este Anexo 17 del Contrato: “Procedimiento de Reversión”. Si en la inspección inicial y en la Segunda Inspección, la Contratante determinó que no era necesario llevar a cabo ningún Trabajo de Renovación para la Reversión y como resultado de la Tercera Inspección la Contratante determina que en ese momento sí es necesario llevar a cabo Trabajos de Renovación para la Reversión en los siguientes meses, el Contratista constituirá la Cuenta de Reserva para la Reversión en el Fideicomiso e iniciará los depósitos a que se refiere la Sección 9 literal b) de este Anexo 17 del Contrato: “Procedimiento de Reversión”. Si en la Inspección Inicial y en la Segunda Inspección, la Contratante determinó que no era necesario llevar a cabo ningún Trabajo de Renovación para la Reversión y en el supuesto de que de los resultados de la Tercera Inspección y de los estudios técnicos referidos en el segundo párrafo de esta Sección 5, la Contratante determina que no es necesario llevar a cabo ningún Trabajo de Renovación para la Reversión en los siguientes 12 (doce) meses, el Contratista no constituirá la Cuenta de Reserva para la Reversión. La Contratante podrá formular las objeciones pertinentes al Programa de Renovación para la Reversión, en los términos establecidos en la Sección 6 siguiente de este Anexo 17 del Contrato: “Procedimiento de Reversión”. En el caso de que el Contratista no entregue los reportes, con el contenido y en los tiempos previstos en esta Sección 4 se hará acreedor a las Sanciones y Penas Convencionales previstas en el Contrato de Gestión y Operación y al procedimiento de Terminación del Contrato previsto en la Sección 3. 6. Objeciones de la Contratante al Programa de Renovación para la Reversión.

Dentro de los 14 (catorce) Días posteriores a la recepción del reporte y los estudios técnicos a que se refieren las Secciones 3, 4 y 5 que anteceden, la Contratante notificarán al Contratista sus objeciones, en caso de que las hubiera, con respecto a los Trabajos de Renovación para la Reversión, el Programa de Renovación para la Reversión y la Cantidad Estimada para la Renovación. La notificación de la Contratante deberá justificar dichas objeciones, si las hubiera, y deberá contener una propuesta alternativa. Si dentro de los 14 (catorce) Días posteriores a que sea realizada la notificación por parte de la Contratante al Contratista, las Partes no llegan a un acuerdo en relación con los asuntos contenidos en la objeción a que se refiere el párrafo que antecede, deberán someter el asunto al Procedimiento para Solución de Controversias. La existencia de alguna objeción o de un Procedimiento para Resolución de Controversias, no limita, excluye ni libera al Contratista de cumplir con su obligación de efectuar los depósitos en la Cuenta de Reserva para la Reversión que correspondan de conformidad con lo estipulado



Página 390 de 411

en la sección 8 siguiente; dichos depósitos estarán basados en las estimaciones que haya efectuado la Contratante, respecto de la Cantidad en Garantía para la Reversión. Una vez resuelta la objeción, el Contratista deberá efectuar lo necesario para que los Trabajos de Renovación para la Reversión sean ejecutados de conformidad con el Programa de Renovación para la Reversión acordado. El Contratista llevará a cabo los Trabajos de Renovación para la Reversión, aun cuando el costo real de los mismos sea superior a la estimación original de la Cantidad Estimada para la Renovación. La aceptación de la Contratante de los Trabajos de Renovación para la Reversión, con el Programa de Renovación para la Reversión o con la Cantidad Estimada para Renovación, no libera al Contratista de:

a) Obligaciones a su cargo asumidas y establecidas en este Anexo 17 del Contrato: “Procedimiento de Reversión”; y,

b) Su obligación de llevar a cabo cualquier otra inspección o trabajo de conformidad con los programas de mantenimiento de la Línea de Transmisión.

7. Recepción de la Línea de Transmisión

Con la antelación suficiente para evitar la afectación de la operación de las instalaciones y la prestación de los Servicios, el Contratista preparará la entrega a la Contratante y al Fiduciario, por conducto de la Comisión Receptora, de la Línea de Transmisión, el Derecho de Vía, las instalaciones, los servicios y los Bienes Afectos al Contrato, entrega que se hará mediante acta administrativa. La Comisión Receptora citará al Contratista con 5 (cinco) Días de anticipación a la Fecha de Terminación del Contrato para que tenga lugar la entrega material y jurídica de los bienes, lo cual se documentará mediante acta circunstanciada que será firmada por el Representante Designado del Contratista y el Representante Designado de la Contratante, y a la que se adjuntará el inventario que describa cada uno de los bienes entregados, su estado y la forma de identificarlos. A partir del acto de entrega, la Contratante por conducto de la Comisión Receptora tomará posesión de la Línea de Transmisión, incluyendo sin limitación el Derecho de Vía, las instalaciones, los Bienes Afectos al Contrato y los servicios independientemente de que el Representante Designado del Contratista asista o no al acto de entrega y recepción de los mismos. En cualquier caso, se levantará el acta circunstanciada correspondiente, aún sin la comparecencia del Representante Designado del Contratista, en cuyo caso la Contratante se reservará el derecho de reclamar las diferencias al Contratista, así como por los daños y perjuicios que por deterioro sufran los bienes. 8. Inspección Relativa a la Reversión

a) Dentro de los 28 (veintiocho) Días posteriores a la Fecha de Terminación del Contrato, el Contratista y la Contratante deberán llevar a cabo la Inspección Relativa a la Reversión de la Línea de Transmisión. Dicha inspección deberá cumplir con los Requerimientos Aplicables a la Reversión establecidos en este Anexo.



Página 391 de 411

b) Dentro de los 90 (noventa) Días posteriores a la terminación de la Inspección Relativa a la Reversión, la Contratante deberá:

(i) Emitir al Contratista el Certificado de Entrega de Reversión; o (ii) Notificar al Contratista por escrito, su decisión de no emitir el Certificado de

Entrega de Reversión, describiendo las razones en que sustente dicha decisión.

c) La Contratante puede negarse a emitir el Certificado de Entrega de Reversión, cuando:

(i) El Contratista haya incumplido con la terminación de la totalidad de los Trabajos de Renovación para la Reversión;

(ii) Cualquiera de los elementos que constituyen la Línea de Transmisión, el Derecho de Vía, las instalaciones, el Equipamiento o los Bienes Afectos al Contrato no cumplan con los Requerimientos Aplicables a la Reversión; o,

(iii) Existan faltantes respecto del inventario actualizado de la Línea de Transmisión, el Derecho de Vía, las instalaciones, el Equipamiento o los Bienes Afectos al Contrato entregado previamente por el Contratista.

d) Cualquier aviso efectuado por la Contratante al Contratista que niegue la emisión

del Certificado de Entrega de Reversión, deberá señalar específicamente los puntos en los que los Trabajos de Renovación para la Reversión no hayan sido terminados o describir los elementos relevantes que no cumplan con los Requerimientos Aplicables a la Reversión, y asimismo estimar el costo para terminar los Trabajos de Renovación Aplicables a la Reversión.

e) Dentro de los 28 (veintiocho) Días posteriores a la recepción de la notificación que niegue la emisión del Certificado de Entrega de Reversión, el Contratista podrá notificar sus objeciones al Representante Designado de la Contratante. La notificación deberá contener las razones en que se sustenten dichas objeciones, así como las propuestas del Contratista sobre dichos asuntos.

f) Si las Partes no llegan a un acuerdo dentro de los 30 (treinta) Días posteriores, cualquiera de ellas podrá referir el asunto al Procedimiento para Solución de Controversias.

g) En caso de que las Partes convengan o se resuelva en el Procedimiento para Solución de Controversias, que el Contratista no ha terminado los Trabajos de Renovación para la Reversión o que la Línea de Transmisión, el Derecho de Vía, las Instalaciones, el Equipamiento o los Bienes Afectos al Contrato no cumplen en todos sus aspectos con los Requerimientos Aplicables a la Reversión, sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que tengan la Contratante, el Contratista deberá pagar a la Contratante los costos de terminación estimados para dichos Trabajos de Renovación para la Reversión de manera que cumplan con los Requerimientos Aplicables a la Reversión, monto que será equivalente o menor a la Cantidad Estimada para la Renovación. Dicho pago se realizará dentro de los 14 (catorce) Días posteriores a la fecha en que el referido costo haya sido determinado y acordado de conformidad con lo establecido en este literal.

9. Cuenta de Reserva.

a) En el caso de que los Trabajos de Renovación para la Reversión deban llevarse a

cabo como resultado de la Inspección Inicial o de la Segunda Inspección o de la Tercera Inspección, el Contratista constituirá una Cuenta de Reserva en el



Página 392 de 411

Fideicomiso para la Reversión, a más tardar con 54 (cincuenta y cuatro) meses de anticipación a la Fecha de Terminación del Contrato; o con 32 (treinta y dos) meses como resultado de la Segunda Inspección; o con 20 (veinte) meses como resultado de la Tercera Inspección, según el caso, de conformidad con los resultados obtenidos de dichas Inspecciones en los términos de este Anexo.

b) La Cuenta de Reserva para la Reversión se constituirá con las cantidades de dinero que el Contratista deposite en la cuenta específica en el Fideicomiso proveniente de cualquier fuente. Los recursos de la Cuenta de Reserva para la Reversión exclusivamente podrán ser utilizados por el Contratista, previa autorización de la Contratante, para llevar a cabo los Trabajos de Renovación para la Reversión que resulten necesarios. En consecuencia, la Cuenta de Reserva para la Reversión será constituida como garantía para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista en materia de Trabajos de Renovación para la Reversión por lo que la Contratante estará facultada para ejecutar dichos trabajos en caso que el Contratista incumpla con dichas obligaciones con cargo a las sumas que constituyan la Cuenta de Reserva para la Reversión.

c) Sujeto a lo dispuesto en la Sección 9 literal g) de este Anexo 17 del Contrato: “Procedimiento de Reversión”, de acuerdo con los supuestos establecidos en el literal a) inmediato anterior, según corresponda a cada caso, cuando deban ejecutarse Trabajos de Renovación para la Reversión, el Contratista deberá depositar dentro de los 5 (cinco) primeros Días de cada mes, en la Cuenta de Reserva para la Reversión para constituir dentro de los plazos que correspondan la Cantidad en Garantía para la Reversión, la cantidad que resulte conforme a lo siguiente:

(i) Si como resultado de la Inspección Inicial, de la Segunda Inspección o de la Tercera Inspección, a que se refiere este Anexo, se determina que es necesario constituir la Cuenta de Reserva para la Reversión, la cantidad a depositar por el Contratista en la Cuenta de Reserva para la Reversión se determinará dividiendo el presupuesto del Contratista respecto de la Cantidad Estimada para la Renovación a que se hace referencia en este Anexo 17 del Contrato: “Procedimiento de Reversión”, entre el número de meses remanentes previos a Fecha de Terminación del Contrato.

(ii) Si en la Inspección Inicial se estableció la Cuenta de Reserva para la Reversión y en la Segunda Inspección y Tercera Inspección el presupuesto del Contratista respecto de la Cantidad Estimada para la Renovación no cambia, la cantidad calculada conforme al subinciso (i) anterior, se mantendrá constante y se continuará depositando en la Cuenta de Reserva para la Reversión por el Contratista hasta la Fecha de Terminación del Contrato.

(iii) En caso de que como resultado de la Segunda Inspección o Tercera Inspección el Contratista obtenga un presupuesto respecto de la Cantidad Estimada para la Renovación diferente al estimado en la Inspección Inicial o en la Segunda Inspección lo que implique incrementar o disminuir la Cantidad Estimada para la Renovación, el Contratista efectuará, o en su caso continuará efectuando, los depósitos correspondientes en la Cuenta de Reserva para la Reversión, ajustando el monto a depositar mensualmente a efecto de que la cantidad total a depositar en la Cuenta de Reserva para la Reversión durante el plazo remanente de Vigencia del Contrato, más el saldo



Página 393 de 411

depositado a la fecha, sea igual a la nueva Cantidad Estimada para la Renovación;

d) En caso de que en la Segunda Inspección o Tercera Inspección la cantidad total

que constituya la Cuenta de Reserva de Fideicomiso para la Reversión exceda la nueva Cantidad Estimada para la Renovación, la Contratante dentro de los 14 (catorce) Días siguientes del acuerdo o de la determinación instruirá a la institución de crédito depositaria o Fiduciaria, la liberación a favor del Contratista de las cantidades depositadas en exceso.

e) Si después de la Inspección Inicial, la Segunda Inspección o la Tercera Inspección se acuerda o determina, conforme a lo establecido en este Anexo, que no es necesaria la realización de Trabajos de Renovación para la Reversión, el Contratista quedará liberado de la obligación de constituir la Cuenta de Reserva en el Fideicomiso para la Reversión en relación con los Trabajos de Renovación para la Reversión, sin perjuicio de lo establecido anteriormente.

f) Si el Contratista ya sea en la Inspección Inicial o en la Segunda Inspección, hubiera constituido la Cuenta de Reserva en el Fideicomiso para la Reversión, y en la Segunda o Tercera Inspección sea acordado o determinado de conformidad con lo establecido en este Anexo 17 del Contrato: “Procedimiento de Reversión”, que no es necesaria la realización de Trabajos de Renovación para la Reversión, la Contratante dentro de los 14 (catorce) Días siguientes del acuerdo o de la determinación instruirá al Fiduciario, la liberación a favor del Contratista de la cantidad depositada en dicha cuenta.

g) A menos que la Cantidad Estimada para la Renovación deba ser incrementada conforme a lo estipulado en este Anexo, cuando la suma que constituya la Cuenta de Reserva para la Reversión sea igual a la Cantidad Estimada para la Renovación, el Contratista no estará obligado a depositar ninguna cantidad adicional.

h) Dentro de los 14 (catorce) Días siguientes a la emisión del Certificado de Entrega de Reversión, la Contratante deberá liberar al Contratista todas las cantidades que constituyan la Cuenta de Reserva para la Reversión y que no hubieran sido usadas por la Contratante en uso de las facultades que le otorga este Anexo 17 del Contrato: “Procedimiento de Reversión”.

i) Si la Contratante efectúa un aviso negando la emisión del Certificado de Entrega de Reversión, sujeto a un convenio o a la resolución que se emita de conformidad con el Procedimiento para Solución de Controversias, la Contratante no liberará de la Cuenta de Reserva para la Reversión la cantidad determinada por el Supervisor de Proyecto, la cual corresponderá a la estimación que efectúe de los costos estimados para la terminación de los Trabajos de Renovación para la Reversión que cumplan con los Requerimientos Aplicables a la Reversión y en cuyo caso podrá solicitar al Fiduciario su entrega a la Contratante. El saldo, en caso de que lo hubiera, será liberado a favor del Contratista.

j) La Suma Retenida de conformidad con lo dispuesto en la Sección 9 literal c) del presente Anexo 17 del Contrato: “Procedimiento de Reversión” continuará depositada en la Cuenta de Reserva para la Reversión hasta que exista un acuerdo entre las Partes o una resolución emitida bajo el Procedimiento para Solución de Controversias, respecto de todos los asuntos contenidos en el aviso efectuado por el Supervisor de Proyecto de conformidad con la Sección 8 literal d), de este Anexo, sin perjuicio del derecho de la Contratante de hacer uso de la Suma Retenida que se encuentre en la Cuenta de Reserva para la Reversión de



Página 394 de 411

conformidad con lo dispuesto en este Anexo 17 del Contrato: “Procedimiento de Reversión”.

k) Dentro de los 15 (quince) Días posteriores a la fecha en que se haya llegado a un acuerdo o a una determinación de conformidad con el Procedimiento para Solución de Controversias sobre la Cantidad en Garantía para la Reversión, en la que se determine procedente la aplicación de las sumas que constituyen la Cuenta de Reserva para cubrir los Trabajos de Renovación para la Reversión, el Supervisor de Proyecto podrá emitir el Certificado de Entrega de Reversión al Contratista en caso de haber dispuesto previamente de la Suma Retenida, o en su caso disponer de dichas cantidades de la Cuenta de Reserva para la Reversión hasta la cantidad correspondiente a la cantidad en Garantía para la Reversión. El saldo remanente, en caso de existir, será entregado por la Contratante al Contratista.

l) Si la cantidad depositada en la Cuenta de Reserva para la Reversión es menor a la Cantidad en Garantía para la Reversión, ello no afectará o hará que precluya cualquier otro derecho o acción de la Contratante para reclamar cualquier cantidad remanente no cubierta respecto de la Cantidad en Garantía para la Reversión.

m) En caso de que el Contratista incurra en algún incumplimiento que de motivo al inicio de un procedimiento de Terminación Anticipada del Contrato, la Contratante podrá, a su discreción y sin perjuicio de cualquier otro derecho o acción que tenga a su favor, disponer de la cantidad depositada en la Cuenta de Reserva para la Reversión, a efecto de que se aplique al pago de las cantidades debidas por el Contratista a la Contratante, incluyendo sin limitación alguna, cualquier daño que sea consecuencia del incumplimiento de que se trate.

n) El Contratista no tendrá la obligación de constituir la Cuenta de Reserva para la Reversión, si con anticipación a la fecha que corresponda a 54 (cincuenta y cuatro) meses previos a la Fecha de Terminación del Contrato, el Contratista entrega una garantía bancaria en forma de carta de crédito stand by para garantizar el cumplimiento a la Contratante en relación con sus obligaciones bajo el presente Anexo 17 del Contrato: “Procedimiento de Reversión”, emitida por un Banco, en la forma y términos aceptables para la Contratante. La decisión que adopte la Contratante respecto de su aceptación a la forma y términos contenidos en la carta de crédito, no estará sujeta al Procedimiento para Solución de Controversias, por lo que el Contratista no tendrá acción o derecho alguno para disputar dicha decisión.

10. Comisión Receptora

Cuando ocurra la Terminación del Contrato, la Contratante podrá nombrar una comisión receptora la que en un plazo de 90 (noventa) Días, contado a partir de la fecha en que sean notificadas se encargará de recibir la Línea de Transmisión, haciendo constar en las actas las circunstancias en que este último sea recibido, a cuyo efecto serán aplicables las disposiciones establecidas en el presente Anexo 17 del Contrato: “Procedimiento de Reversión”. 11. Otras obligaciones del Contratista.

El Contratista tendrá un plazo de 30 (treinta) Días, contados a partir de la Fecha de Terminación del Contrato, para transferir al Fideicomiso:



Página 395 de 411

(i) La tecnología utilizada e innovación introducida a la Línea de Transmisión, las instalaciones, el Equipamiento o la prestación de los Servicios Público de Transmisión de Energía Eléctrica.

(ii) La capacitación oportuna a los servidores públicos del Estado que en su caso tengan a su cargo las actividades de explotación y mantenimiento de la Línea de Transmisión; y

Adicionalmente deberá proveer los servicios de apoyo y asesorías, incluido el suministro de repuestos previamente acordados, por un periodo de 90 (noventa) Días contados a partir de la Fecha de Terminación del Contrato. 12. Terminación de contratos con Subcontratistas

El Contratista será responsable de la terminación, y en su caso, pago de indemnizaciones, penalidades u otros montos adeudados conforme a los mismos, de todos y cada uno de los contratos con Subcontratistas que hayan celebrado para cualquiera de las obligaciones a cargo del Contratista bajo este Contrato de Gestión y Operación, por lo que la Contratante no tendrán obligación alguna al respecto. El Contratista será responsable por los daños y perjuicios que cause el incumplimiento de lo establecido en la presente sección. 13. Continuidad del Servicio

Desde que tenga lugar la Inspección Inicial, la Contratante deberán iniciar el proceso de implementación de los procedimientos a que haya lugar, a efecto de que, en la Fecha de Terminación de la Vigencia del Contrato, se mantenga la prestación de los servicios encomendados en el Contrato de Gestión y Operación en forma ininterrumpida por un nuevo Contratista o bajo el esquema que hubiera sido aprobado por la Secretaría. En cualquier caso de Terminación del Contrato es obligación del Contratista continuar con sus obligaciones bajo el mismo hasta el momento en que ocurra la terminación y será responsable de los daños directos que cause el incumplimiento de esta obligación.







OPERACIÓN

ANEXO 18 Contrato de Cesión de Derechos



Página 397 de 411

Anexo del Contrato de Gestión y Operación Anexo 18Contrato de Cesión de Derechos

CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE Y EN SU CARÁCTER DE CEDENTE [**], S.A. DE C.V., (EN LO SUCESIVO EL “CEDENTE”), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL SR. [**], Y EN SU CARÁCTER DE CESIONARIO [**], S.A. DE C.V., (EN LO SUCESIVO EL “CESIONARIO”), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL SR. [**], AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

I. Los términos empleados en el presente documento con primera letra mayúscula tienen el significado que aquí se les asigna o de no estar definidos, tendrán el que se les atribuye en el Anexo 1 del Contrato: “Definiciones y Acrónimos”.

II. Con fecha [**] de [**] de [**], fueron publicadas por la Secretaría de Energía (la “Secretaría”), en el Diario Oficial de la Federación, la Convocatoria y las Bases de Licitación para la adjudicación del Contrato de Gestión y Operación de la Infraestructura de Transmisión Eléctrica para la interconexión entre el Sistema Eléctrico Baja California (BC) con el Sistema Interconectado Nacional (SIN), en Corriente Directa de Alto Voltaje (HVDC) en un nivel de tensión de +/- 500 kV (la “Línea de Transmisión”) (conforme a los términos definidos en Anexo 1 del Contrato: “Definiciones y Acrónimos”).

III. Con fecha [**] de [**] de 2018, la Secretaría emitió el fallo de la Licitación, designando como Licitante Ganador al Cedente. Asimismo, de conformidad con las Bases de la Licitación, con fecha [**] de [**] de [**] se constituyó el Cesionario, para efectos de ser la persona con la cual la Secretaría celebrará el Contrato correspondiente a la Línea de Transmisión.

DECLARACIONES

I. Declara el Cedente, a través de su representante que: a. Es una sociedad mexicana debidamente constituida mediante la escritura

pública número [**] de fecha [**] de [**] de [**], otorgada ante la fe del Lic. [**] Notario Público número [**] de [**] e inscrita en el Registro Público de Comercio de [**] bajo el folio mercantil número [**] de fecha [**].

b. Que con fecha [**] de [**] de [**] celebró con las sociedades [**], [**] y [**], un Convenio Consorcial para su participación en la Licitación, mismo que entregó a la Secretaría junto con su Propuesta Técnica, de conformidad con lo establecido en las Bases de Licitación, y que comparece en este acto como representante de todos y cada uno de los miembros de dicho consorcio, para lo cual se encuentra plenamente facultado en términos de dicho Convenio Consorcial, facultades que no le han sido revocadas, modificadas ni limitadas a la fecha del presente.

c. Que se encuentra debidamente representado por el C. [**], quien cuenta con las facultades suficientes y necesarias para celebrar el presente contrato, mismas que no le han sido revocadas, modificadas ni limitadas a la fecha del presente.



Página 398 de 411

d. Que con fecha [**] de [**] de [**] constituyó una sociedad mercantil de propósito específico denominada [**], S.A. de C.V., Cesionario en este contrato, con el objeto de que funja como Contratista del Contrato correspondiente a la Línea de Transmisión.

e. Es su deseo celebrar el presente contrato y ceder en favor del Cesionario los derechos y obligaciones de Licitante Ganador, en cumplimiento a lo dispuesto en las Bases de Licitación.

II. Declara el Cesionario, a través de su representante que: a. Es una sociedad mexicana debidamente constituida mediante la escritura

pública número [**] de fecha [**] de [**] de [**], otorgada ante la fe del Lic. [**] Notario Público número [**] de [**] e inscrita en el Registro Público de Comercio de [**] bajo el folio mercantil número [**] de fecha [**]; cuyo objeto específico es el de la consecución del objeto del Contrato de Gestión y Operación derivado de la Licitación, y de los actos necesarios para llevar a cabo el mismo.

b. Que conoce los términos y condiciones de las Bases de Licitación, así como el contenido de la documentación e información presentada por el Cedente durante la Licitación.

c. Que conoce los términos y condiciones, derechos y obligaciones tanto contenidos en las Bases de Licitación como en el Contrato de Gestión y Operación, y es su voluntad comparecer en este acto, en virtud del cual el Cedente le cede sus derechos y obligaciones de Licitante Ganador, por lo que se constituirá, tras la celebración de este contrato de cesión, como Contratista del Contrato de Gestión y Operación, asumiendo todos los derechos y obligaciones derivados del mismo, de la Propuesta presentada por el Cedente en la Licitación y de las Bases de Licitación.

d. Que no se encuentra dentro de ninguna causal de incumplimiento o imposibilidad, ni dentro de ninguno de los supuestos de desechamiento, inmunidad o trato preferencial señalados en las Bases de Licitación.

e. Que sus estatutos sociales, estructura accionaria y capital social cumplen con todos y cada uno de los requisitos y condiciones señalados en las Bases de Licitación.

f. Que su representante cuenta con las facultades suficientes y necesarias para celebrar el presente contrato, mismas que no le han sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna a la fecha de la presente.

Tomado en consideración las Declaraciones anteriores las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS.

PRIMERA. El Cedente, en este acto cede en favor del Cesionario, todos los derechos y obligaciones de Licitante Ganador, de conformidad con las Bases de Licitación. Por su parte el Cesionario acepta y asume todos los derechos y obligaciones derivados de las Bases de Licitación con el objeto de constituirse como Contratista del Contrato de Gestión y Operación que al efecto firme con la Secretaría. En consecuencia, el Cedente cede y el Cesionario asume todos los derechos y obligaciones de Licitante Ganador, entre los cuales se señala de manera enunciativa más no limitativa los siguientes:



Página 399 de 411

a. Obligación de otorgar la Garantía de Cumplimiento de Contrato a que se refieren las Bases de Licitación con el objeto de constituirse como Contratista del Contrato de Gestión y Operación y garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, de la Propuesta presentada en la Licitación y de las Bases de Licitación.

b. Obligaciones derivadas de la Carta Compromiso del Licitante y de la Carta Compromiso de la Sociedad Mercantil de Propósito Específico presentadas por el Cedente durante la Licitación.

c. Obligaciones derivadas de la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica presentadas por el Cedente durante la Licitación.

d. Obligaciones derivadas del Contrato de Gestión y Operación. e. Cualquier otra obligación que vincule de cualquier forma al Cedente con la

Secretaría y que haya sido presentada o aceptada por el Cedente durante la Licitación.

SEGUNDA. Asimismo, el Cesionario, en virtud del presente contrato de cesión, ratifica, confirma y asume como suya toda la información presentada por el Cedente durante la Licitación y garantiza la veracidad, legalidad y actualidad de dicha información y la autenticidad de la documentación presentada, por lo que cualquier falsedad o discrepancia que dicha información pudiese presentar será causal de revocación del fallo de la Licitación en favor del Cedente y constituirá una condición resolutoria del Contrato de Gestión y Operación que al efecto celebre con la Secretaría. TERCERA. Las partes convienen en que cualesquiera avisos o notificaciones que deban hacerse y que se deriven del presente contrato deberán hacerse por escrito, ya sea por mensajería, correo electrónico o fax, y señalan como domicilio y dirección electrónica para oír y recibir toda clase de notificaciones los siguientes:

EL CEDENTE

EL CESIONARIO

Domicilio: Correo electrónico:

CUARTA: Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes expresamente se someten a las Leyes Federal de los Estados Unidos Mexicanos y a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, México, renunciando a cualquier otra jurisdicción que por razón de sus domicilios presentes o futuros pudiere corresponderles. Se firma el presente contrato en [**] ejemplares el [**] de [**] de [**].

El CEDENTE EL CESIONARIO _______________________________ ________________________________

Representado por Representada por







OPERACIÓN

ANEXO 19 Mecanismo de Pago



Página 401 de 411

Anexo del Contrato de Gestión y Operación Anexo 19 Mecanismo de Pago

ÍNDICE 1.Consideraciones Generales para el pago de los servicios .......................................... 402 2.Fuente de Pago de los Servicios ................................................................................. 403 3.Determinación de los Pagos por Servicios .................................................................. 407 3.1Pago por Servicios del Mes Contractual m................................................................ 407 3.2Pago Mensual Neto .................................................................................................. 409 4.Deducciones al Pago por Servicios ............................................................................. 409 4.1Consideraciones Generales ...................................................................................... 409 4.2Cálculo de las Deducciones ...................................................................................... 410



Página 402 de 411

Anexo 19 del Contrato de Gestión y Operación “Mecanismo de Pago”

1. Consideraciones Generales para el pago de los servicios

El presente Anexo 19 del Contrato: “Mecanismo de Pagos” define el procedimiento para el Pago Contractual Anual Constante que deberá pagar el CENACE al Contratista por la prestación de los Servicios conforme a la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. PAGOS AL CONTRATISTA. A continuación se presentan las siguientes consideraciones generales para este procedimiento de pago:

i) El Pago Contractual Anual Constante a que tiene derecho el Contratista a partir de la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios es de [$XXX] Pesos, de acuerdo a su Propuesta Económica presentada con fecha XX de julio de 2018 y que se presenta en el Anexo 4 del Contrato: “Propuesta Económica del Contratista”. El monto indicado es en Pesos de la fecha de presentación de propuestas el cual será actualizado de acuerdo con lo indicado en el literal ii) inmediato siguiente

ii) El Pago Contractual Anual Constante será actualizado cada año calendario de acuerdo con la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor conforme a lo establecido en el Acuerdo Num. A/009/2016 de la CRE y en la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. PAGOS AL CONTRATISTA.

iii) La fuente de pago del Pago Contractual Anual Constante al Contratista es la tarifa general que pagarán los Participantes del Mercado al CENACE de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Num. A/009/2016 de la CRE y al oficio Nºxx de fecha [**] de esta institución al CENACE instruyendo el incremento tarifario para el pago al Contratista.

iv) El Pago Contractual Anual Constante por la prestación de los Servicios se pagará de forma mensual durante el Periodo de Pagos, de acuerdo con el procedimiento que se indica en el Apartado 3. Determinación de los Pagos Mensuales por Servicios de este Anexo 19 del Contrato: “Mecanismo de Pagos”.

v) El Pago Mensual por Servicios estará sujeto a Deducciones en función del cumplimiento de Indicadores de Desempeño, de acuerdo con lo establecido en el Apartado 3. Determinación de los Pagos Mensuales por Servicios de este Anexo 19 del Contrato: “Mecanismo de Pagos”. Las eventuales Deducciones son excluyentes e independientes de cualquier indemnización o penalización establecida en el Contrato o exigible conforme a las Leyes Aplicables.

vi) La aplicación de Deducciones no implica la aceptación por parte de la Contratante ni del CENACE de los Servicios o la aceptación del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Gestión y Operación a cargo del Contratista, ni lo exime de las responsabilidades que dieran lugar como consecuencia de dicho incumplimiento en los términos de la Leyes Aplicables.



Página 403 de 411

vii) Para efecto de determinar las fechas que se utilizarán para el cálculo de las cantidades previstas en este Anexo 19 del Contrato: “Mecanismo de Pagos”, se utilizará el subíndice n para referirse a cada Año Calendario. Se utilizará el subíndice m para referirse al mes de prestación de Servicios y el subíndice b para indicar la Fecha Base.

viii) Cada Año Contractual vigente, n corresponderá al periodo del 1º de enero al 31 de diciembre del Año Calendario de que se trate.

2. Fuente de Pago de los Servicios

De acuerdo con lo indicado en el literal iii) del Apartado 1 Consideraciones Generales para el pago de los servicios, de este Anexo 19 del Contrato: “Mecanismo de Pagos”, la fuente de pago del Pago Contractual Anual Constante al Contratista solicitado en su Propuesta Económica y debidamente actualizado cada Año Calendario, es la tarifa general que pagarán los Participantes del Mercado al CENACE por el uso de la Red Nacional de Transmisión. De acuerdo con lo establecido en las Bases del Mercado Eléctrico y en el Manual de Estado de Cuenta, Facturación y Pagos emitidos por la Contratante, el proceso de cobro de la tarifa por el uso de la Red Nacional de Transmisión a los Participantes del Mercado por parte del CENACE y su pago al Contratista, será el siguiente:

i) Cobro a los Participantes del Mercado de la tarifa general de uso de la Red Nacional de Transmisión.

El CENACE tiene establecido el proceso de liquidaciones del Mercado Eléctrico Mayorista en el cual calcula los importes a pagar entre esta entidad y los Participantes del Mercado para las diferentes operaciones en el Mercado del Dia en Adelanto, en el Mercado de Tiempo Real, en el Mercado para el Balance de Potencia, en el Mercado de Certificados de Energias Limpias asi como en los servicios regulados por la CRE y otros cargos, costos, ingresos y créditos establecidos en las Bases del Mercado Eléctrico. En el caso de los servicios regulados por la CRE, en el cual se incluye el Servicio Público de Transmisión, el CENACE cobra a los Participantes del Mercado, como usuarios de este servicio regulado, una tarifa general por el uso de la Red Nacional de Transmisión, de la cual la Línea de Transmisión formará parte a partir de la Fecha de Inicio de Prestación de los Servicios. De acuerdo a lo anterior, a partir de la Fecha de Inicio de Prestación de los Servicios de la Línea de Transmisión, el CENACE incrementará la tarifa general de uso de la Red Nacional de Transmisión a los Participantes del Mercado para incorporar en ésta el ingreso regulado autorizado al Contratista por la CRE en los documentos que se indican en el literal iii) del punto 2. Anterior. El pago correspondiente a este incremento tarifario será pagado por los Participantes del Mercado con periodicidad semanal, de acuerdo con el procedimiento indicado en el Manual de Estado de Cuenta, Facturación y Pagos emitido por la Contratante, y que considera que el CENACE y los Participantes del



Página 404 de 411

Mercado llevarán a cabo los procesos de liquidación, emisión de Estados de Cuenta Diarios, emisión de facturas y el proceso de pagos de acuerdo a lo siguiente:

a. El CENACE emitirá Estados de Cuenta Diarios por las liquidaciones de cada Dia de Operación, en los que incluirá el cargo de la tarifa regulada autorizada al Contratista, 7 dias naturales posteriores al Dia de Operación.

b. El CENACE emitirá las facturas que deba cobrar a los Participantes del Mercado el mismo dia en que emite el Estado de Cuenta Diario.

c. Los Participantes del Mercado realizarán el pago al CENACE de las facturas el dia miércoles de cada semana siguiente a la emisión de las facturas que emita el CENACE. En caso que dicho Dia fuese inhábil, el proceso se llevará a cabo el siguiente Dia Hábil.

d. Cada miércoles el CENACE requerirá a los Participantes del Mercado, el pago de todas las cuentas por cobrar correspondientes a las facturas acumuladas del lunes al domingo de la semana inmediata anterior.

De acuerdo al proceso anterior, el CENACE cobrará cada día miércoles a los Participantes del Mercado el monto inyectado/retirado de energía que se produce de lunes a domingo de la semana anterior y que se calcula de acuerdo a la siguiente expresión :

𝑃𝑃𝑀𝑠 = ∑(𝑇𝑅𝐶𝐴𝐺𝑖𝑠𝑥𝑄𝐺𝐴𝑖𝑠 + 𝑇𝑅𝐶𝐵𝐺𝑖𝑠𝑥𝑄𝐺𝐵𝑖𝑠 + 𝑇𝑅𝐶𝐴𝑈𝑖𝑠𝑥𝑄𝑈𝐴𝑖𝑠 + 𝑇𝑅𝐶𝐵𝑈𝑖𝑠𝑥𝑄𝑈𝐵𝑖𝑠)

7

𝑖=1

Donde: PPMs : Pago de los Participantes del Mercado al CENACE por el ingreso

regulado autorizado al Contratista en la semana s, en Pesos. TRCAGis: Incremento tarifario autorizado al Contratista por la CRE, en $/kWh, a

cobrar a los Generadores, por inyección de energía a la RNT en tensión igual o mayor a 220 kV, en el día i de la semana s.

QGAis: Inyección de Energía a la RNT, por los Generadores, en tensión igual o mayor a 220 kV, en el día i de la semana s, en kWh.

TRCBGis: Incremento tarifario autorizado al Contratista por la CRE, en $/kWh, a cobrar a los Generadores, por inyección de energía a la RNT en tensión menor a 220 kV, en el día i de la semana s.

QGBis: Inyección de Energía a la RNT, por los Generadores, en tensión menor a 220 kV, en el día i de la semana s, en kWh.

TRCAUis: Incremento tarifario autorizado al Contratista por la CRE, en $/kWh, a cobrar a los Usuarios y Suministradores Calificados, por retiro de energía de la RNT, en tensión igual o mayor a 220 kV, en el día i de la semana s.

QUAis: Retiro de Energía de la RNT, por los Usuarios y Suministradores Calificados, en tensión igual o mayor a 220 kV, en el día i de la semana s, en kWh.



Página 405 de 411

TRCBUis: Incremento tarifario autorizado al Contratista por la CRE, en $/kWh, a cobrar a los Usuarios y Suministradores Calificados, por retiro de energía de la RNT, en tensión menor a 220 kV, en el día i de la semana s.

QUBis: Retiro de Energía de la RNT, por los Usuarios y Suministradores Calificados, en tensión menor a 220 kV, en el día i de la semana s, en kWh.

i: Día de la semana, donde i=1, Lunes; i=7; Domingo. Para garantizar el pago oportuno del monto indicado por parte de los Participantes del Mercado, éstos deben entregar al CENACE garantías de cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual de Garantías de Cumplimiento emitido por la Contratante y publicado en el DOF el 16 de marzo de 2016, en el que se establecen los procedimientos, reglas, instrucciones, principios de cálculo, directrices y ejemplos a seguir para que el CENACE pueda administrar adecuadamente el riesgo de que los Participantes del Mercado incumplan con las obligaciones de pago que asuman frente al CENACE respecto a su participación y a las transacciones que realicen en el Mercado Eléctrico Mayorista.

ii) Pago del CENACE al Fideicomiso del ingreso regulado autorizado De conformidad con lo establecido en el Anexo 10 del Contrato. “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión”, el Contratista atenderá el régimen de cesión de derechos y obligaciones que derivan del mismo, cediendo al Fideicomiso sus derechos sobre el ingreso regulado autorizado. De conformidad con lo indicado en el párrafo inmediato anterior, el CENACE transferirá al Fideicomiso los miércoles de cada semana el ingreso regulado autorizado al Contratista, calculado como se indica en el literal i) anterior. Para estos efectos se creará en el Fideicomiso una cuenta denominada “Cuenta de ingreso regulado autorizado”, donde se depositarán las transferencias realizadas por el CENACE semanalmente. En un mes m, las transferencias realizadas al Fideicomiso serán la resultante de la siguiente expresión:

𝑷𝑪𝒎 = ∑ 𝑷𝑷𝑴𝒔𝒎

𝑺

𝒔=𝟏

Donde: PCm : Transferencias realizadas por el CENACE al Fideicomiso en el mes m.



Página 406 de 411

PPMsm : Pago de los Participantes del Mercado al CENACE por el Ingreso regulado autorizado al Contratista en la semana s, del mes m, en pesos.

S: Número de pagos realizados por los Participantes del Mercado al CENACE por el ingreso regulado autorizado al Contratista, en el mes m.

En el mes de noviembre de cada Año Calendario de prestación de los Servicios, El Fiduciario del Fideicomiso preparará un reporte que presente la comparación del Pago Contractual Anual al Contratista, debidamente reajustado, con el valor real transferido por el CENACE a la Cuenta de ingreso regulado autorizado del Fideicomiso, en el periodo anual comprendido entre el mes de noviembre del año calendario anterior y el mes de octubre del año calendario que se presenta el reporte. Para estos efectos, el primer Año Calendario corresponderá al año de la Fecha de Inicio de Prestación de los Servicios y el periodo noviembre – octubre se inicia en el mes de noviembre del Año Calendario anterior al primer Año Calendario de inicio de la prestación de los Servicios. Si el número de meses de prestación de los Servicios en el primer Año Calendario es igual o mayor a 8, entonces el primer reporte indicado anteriormente se presentará a partir del mes de noviembre del primer Año Calendario de prestación de los Servicios. Si el número de meses de Prestación de los Servicios en el primer Año Calendario es menor a 8, entonces el primer reporte indicado anteriormente se presentará a partir del mes de noviembre del segundo Año Calendario de prestación de los Servicios. Si producto de este reporte se verifica que se da la siguiente relación:

∑ 𝑷𝑪𝒊𝒑𝒏 ≥ ∑ 𝑷𝑴𝑺𝒊𝒑𝒏

𝟏𝟐

𝒊=𝟏

𝟏𝟐

𝒊=𝟏

Donde: PCipn : Transferencias realizadas por el CENACE al Fideicomiso, en pesos, en

el mes i del periodo noviembre – octubre, ambos meses incluidos, donde el mes de octubre corresponde al Año Calendario n de prestación de los Servicios.

PMSipn : Pago Mensual por Servicios en Pesos en el mes i del periodo noviembre – octubre, ambos meses incluidos, donde el mes de octubre corresponde al Año Calendario n de prestación de los Servicios.

Entonces la CRE instruirá al CENACE que a partir del 1 de enero del Año Calendario siguiente al año que se presenta el reporte con este ingreso generado en exceso, realice una reducción a las tarifas indicadas en el literal i) anterior, de modo de ajustarlo a partir de ese año al Ingreso Regulado Autorizado al Contratista, de acuerdo con lo establecido



Página 407 de 411

en el Acuerdo Num. A/009/2016 de la CRE y al Oficio Nºxx de fecha [**] enviado por esta última institución al CENACE. Para los pagos que realice el CENACE, el Contratista emitirá Notas de Débito por cada una de las transferencias semanales y emitirá una Factura mensual que cancela las Notas de Debito de ese mes. Desde esta cuenta denominada “Cuenta de Ingreso Regulado Autorizado”, se realizará el Pago Mensual por Servicio, de acuerdo al procedimiento que se establece en el Apartado 3. Determinación de los Pagos Mensuales por Servicios de este Anexo 19 del Contrato: “Mecanismo de Pagos”.

3. Determinación del Pago Mensuales por Servicios

3.1. Pago por Servicios del Mes Contractual m.

El Pago Mensual por Servicios en términos nominales correspondiente a cualquier Mes Contractual se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

𝑃𝑀𝑆𝑚 =𝑃𝐶𝐴𝐶𝑛

12

Donde: PMSm : Pago Mensual por Servicios en Pesos para el Mes Contractual m. PCACn : Pago Contractual Anual Constante por Servicios, en Pesos, para el

Año Calendario n, que se determina de acuerdo a la siguiente expresión.

𝑃𝐶𝐴𝐶𝑛+1 = 𝑃𝐶𝐴𝐶𝑛𝑥𝐹𝐴𝐼𝑛+1

Donde: FAIn+1 : Factor de Ajuste por Inflación para el Año calendario n+1, que se

determina de acuerdo a la siguiente expresión.

𝐹𝐴𝐼𝑛+1 =𝐼𝑁𝑃𝐶𝑛 𝑜𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒

𝐼𝑁𝑃𝐶𝑛−1 𝑜𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒

Donde:

INPCn octubre : Es el Índice Nacional de Precio al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el mes de octubre del Año Calendario n.

INPCn-1 octubre : Es el Índice Nacional de Precio al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el mes de octubre del Año Calendario n-1.



Página 408 de 411

n: Es el año calendario de vigencia del Contrato, donde n=1 corresponde al Año Calendario siguiente al año de la firma del Contrato de Gestión y Operación. El factor de ajuste por inflación FAI1 correspondiente al primer Año Calendario se determinará de la siguiente manera:

𝐹𝐴𝐼1 =𝐼𝑁𝑃𝐶0 𝑜𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒

𝐼𝑁𝑃𝐶𝑏

Donde:

INPC0 octubre : Es el Índice Nacional de Precio al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el mes de octubre del Año Calendario de firma del Contrato de Gestión y Operación.

INPCb : Es el Índice Nacional de Precio al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el mes de presentación de la Propuesta del Licitante Ganador.

Para el caso del Mes Contractual de la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios, el valor de PMSm debe ser ajustado por el factor que resulte de la siguiente expresión:

𝐹 =𝑁1

30

Donde: F = Factor de ajuste de PMS en el Mes Contractual m de la Fecha

de Inicio de la Prestación de los Servicios

N1= Número de días transcurridos entre la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios y el último día del Mes Contractual m.

En el caso que en la cuenta del Fideicomiso denominada “Cuenta de ingreso regulado autorizado”, no haya recursos suficientes en un Mes Contractual, para el Pago Mensual por Servicios, entonces el Fiduciario deberá transferir desde la Cuenta de Reserva de Liquidez indicada en el Apartado 7 de la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. PAGOS AL CONTRATISTA, el monto calculado de acuerdo a la siguiente expresión:

𝑀𝐶𝑅𝐿𝑚 = 𝑃𝑀𝑆𝑚 − 𝑀𝐷𝐶𝐼𝑅𝐴𝑚

Donde: MCRLm : Monto a transferir desde la Cuenta de Reserva de Liquidez a la Cuenta de

ingreso regulado autorizado del Fideicomiso, en el mes m. PMSm : Pago Mensual por Servicios en Pesos para el Mes Contractual m. MDCIRAm: Monto Disponible en la Cuenta de ingreso regulado autorizado del

Fideicomiso en el mes m.



Página 409 de 411

3.2. Pago Mensual Neto Para fines del cálculo del Pago Mensual Neto por Servicios que se realizará a partir de la fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios, se determina como fecha de cálculo el último día de cada mes m. El Pago Mensual Neto correspondiente a cualquier Mes Contractual m se calculará de acuerdo con la siguiente expresión:

𝑃𝑀𝑁𝑚 = 𝑃𝑀𝑆𝑚 − 𝐷𝐴𝑚 − 𝐷𝐹𝐹𝑚 − 𝐷𝐹𝐻𝑆𝑃𝑚

Donde: PMNm = Pago Mensual Neto del Mes Contractual m.

PMSm = Pago Mensual por Servicios del Mes Contractual m,

calculado conforme a lo establecido en el numeral 3.2 del presente Anexo 19 del Contrato: “Mecanismo de Pagos”.

DAm = DFFi = DFHSPi =

Deducción Aplicable al Mes Contractual m, calculada conforme a lo establecido en el Apartado 4. Deducciones al Pago Mensual por Servicios del presente Anexo 19 del Contrato: “Mecanismo de Pagos”.

Deducción fija aplicable en el Mes Contractual 𝑚, por concepto de pago de honorarios del Fiduciario .

Deducción fija aplicable en el Mes Contractual 𝑚, por concepto de pago de honorarios del Supervisor del Proyecto.

El Contratista propondrá un programa de cálculo a la Contratante, según corresponda, que permita automatizar el cálculo y poder estimar de forma precisa el Pago Mensual Neto para el Mes Contractual m con base en lo establecido en el presente Anexo 19 del Contrato: “Mecanismo de Pagos”. La Contratante, según corresponda, podrá sugerir modificaciones al programa de cálculo y convendrá con el Contratista dicho programa.

4. Deducciones al Pago Mensual por Servicios

4.1. Consideraciones Generales El Pago Mensual por Servicios estará sujeto a las Deducciones por los conceptos que se presentan en el presente Apartado 4. Deducciones al Pago Mensual por Servicios del presente Anexo 19 del Contrato: “Mecanismo de Pagos” y que estarán sujetos a las siguientes consideraciones generales:

a. Si en cualquier momento a partir de la Fecha de Inicio de Prestación de los Servicios ocurre una o varias Fallas de Servicio, la Contratante tendrá el derecho de hacer las Deducciones que correspondan a ese Pago Mensual



Página 410 de 411

por Servicios. El cálculo de estas Deducciones se realizará de acuerdo con las disposiciones establecidas en el numeral 4.3.1 del presente Anexo 19 del Contrato: “Mecanismo de Pagos”.

b. Las Deducciones al Pago Mensual por Servicios tendrán un límite de deducción en cada Mes Contractual del 15.00% (quince por ciento). En el evento que el cálculo de esta deducción supere dicho límite en un Mes Contractual, la diferencia será sumada a la deducción del Mes Contractual siguiente, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.3.3 del presente Anexo 19 del Contrato: “Mecanismo de Pagos”.

c. Para el procedimiento de identificación y reporte de fallas y cálculo de las Deducciones se deberán seguir las reglas que se establecen en el Anexo F del Anexo 10 del Contrato. “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión”.

4.2. Cálculo de las Deducciones La Deducción aplicable en el Mes Contractual m corresponde a la suma de las deducciones por Fallas de Servicio incurridas por el Contratista en el Mes Contractual m. Esta Deducción se calculará de acuerdo al siguiente procedimiento:

a. Se calculará la Deducción preliminar aplicable por Fallas de Servicio incurridas en el Mes Contractual m., de acuerdo a la siguiente fórmula:

𝐷𝑃𝐴𝑚 = ∑ ∑ 𝐷𝐹𝑆𝑖𝑠𝑚

𝑁

𝑖=1

𝑆

𝑠=1

Donde: DPAm : Deducción preliminar aplicable por Fallas de Servicio incurridas en el

Mes Contractual m, sujeto a la verificación del límite de deducción del Mes Contractual m.

DFSism : Monto de las deducciones por incumplimiento del Indicador de Desempeño i del Servicio s, en el Mes Contractual m, calculados de acuerdo a lo siguiente:

𝐷𝐹𝑆𝑖𝑠𝑚 = 𝑃𝑀𝑆𝑚𝑥𝐷𝑖𝑠𝑚

Donde:

PMSm : Pago por Servicios del Mes Contractual m, calculado conforme a lo establecido en el numeral 3.2 del presente Anexo.

Dism : Descuento en porcentaje por incumplimiento del Índice de Desempeño i del servicio s, en el mes contractual m, de acuerdo a lo establecido en el Anexo F. Condiciones Específicas Para la Prestación de los Servicios, del Anexo 10 del Contrato. “Convenio para la Operación



Página 411 de 411

Técnica y Comercial de la Línea de Transmisión”, del presente Contrato.

b. Se calculará el remanente de pagos del mes contractual m, de acuerdo a las

siguiente expresión.

𝑅𝑚 = 𝑀á𝑥(0, 𝐷𝑃𝐴𝑚 + 𝑅𝑚−1 − 𝛽𝑥𝑃𝑀𝑆𝑚)

𝑅0 = 0

Donde: DPAm : Deducción Preliminar Aplicable por Fallas de Servicio en el

Mes Contractual m, calculado de acuerdo al literal a. anterior Rm-1 : .

Remanente de pagos al Mes Contractual m-1 PMSm : Pago Mensual por Servicios para el Mes Contractual m β : Porcentaje Límite Mensual de Deducciones en cada Mes

Contractual, equivalente al 15,00% (quince por ciento).

c. Se determinará la Deducción aplicable para el Mes Contractual m, incluyendo aquellas Deducciones no incorporadas de meses contractuales anteriores, de acuerdo a la siguiente expresión:

𝐷𝐴𝑚 = 𝑀𝑖𝑛(𝛽𝑥𝑃𝑀𝑆𝑚; 𝐷𝑃𝐴𝑚 + 𝑅𝑚−1)

Documents

BASES DE LICITACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ...licitaciontransmision.energia.gob.mx/Content/Docs/ANEXO-3-Contrato... · De conformidad con la LIE, corresponde al CENACE