BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/000740/... · Web viewClasificación AASHTO. Contenido de Humedad Límites de Atterberg (limites

171717

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE SBOGAL-SAN MARCOS-CAJAMARCALP N° 002-2014-CE-MDJS-PRIMERA CONVOCATORIA

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CASERIOS DE VENECIA-AGUA BLANCA—LA RAMADA-SATA

ROSA DE MALAT-HUANICO-DISTRITO DE JOSÉ SABOGAL-SAN MARCOS-CAJAMARCA

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1

BASES ADMINISTRATIVAS

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 002LP Nº 001-CE/MDJS

PRIMERA CONVOCATORIA

1 Estas Bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE SABOGAL-SAN MARCOS-CAJAMARCAAv. El Maestro S/N Plaza de Armas José Sabogal

EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 821270

YERBA BUENA DISTRITO DE JOSE SABOGAL-SAN MARCOS-CAJAMARCA”

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CASERIOS DE VENECIA-AGUA BLANCA-LA RAMADA-

SANTA ROSA DE MALAT-HUANICO-DISTRITO DE JOSE SABOGAL-SAN MARCOS-CAJAMARCA”

JOSE SABOGAL, OCTUBRE

18




SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CALIFICACIÓN PREVIA

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento, cuando el valor referencial de la contratación de la ejecución de una obra sea igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT), en la sección específica de las Bases deberá preverse el requisito de calificación previa.

1.3. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.4. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. LaEntidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.IMPORTANTE: Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las

Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.


http://www.rnp.gob.pe/

171717




1.5. FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento.

1.6. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

IMPORTANTE:

No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.7. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento.

1.8. ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.9. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras


18




normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por

otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

1.10. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas enel SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.11. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.


171717




Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicosy serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas.(Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

IMPORTANTE: Las Entidades someten a fiscalización posterior conforme a lo previsto en el artículo 32

de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la documentación, declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la Buena Pro.

1.12. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.IMPORTANTE: En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no

podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo


18




ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.11, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos–siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.13. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.


171717




El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.2

1.14. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.14.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicasadmitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.14.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un

2 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.


18




puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPEOi

Dónde:i = PropuestaPi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajoPMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE: En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, el Comité

Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.15. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

IMPORTANTE: De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a

propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento (110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la


171717




aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial.

1.16. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público,y podrá ser publicado en el SEACEese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.17. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a loprevisto en el artículo 122 del Reglamento, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato. Dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la totalidad de la documentación prevista en las Bases, b) La Entidad, de corresponder, solicita la subsanación de la documentación presentada y c) El postor ganador subsana las observaciones formuladas


18




por la Entidad.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148 del Reglamento, según corresponda.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Constancia de capacidad libre de contratación. Garantía de fiel cumplimiento. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI). Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta

técnica. Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de

Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra 3, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

3.2. DE LAS GARANTÍAS

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS3 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en

concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.


171717




Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresasque se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

3.5. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA4

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.2. Que la Entidad entregueel expediente técnico de obra completo al contratista.3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.4. Que la Entidad proveael calendario de entrega de los materiales o insumos al contratista,

cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación.5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al

contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto.

6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales5señalados en su propuesta técnica.

Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra.

IMPORTANTE:

De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

4 En las obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra.

5 Ingenieros o arquitectos.


18




3.6. RESIDENTE DE OBRA6

Profesional7 colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad8, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad.Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de la Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerará aprobada la sustitución.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR9 DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, designado por la Entidadpara velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del residente.

En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta deberá designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en que se impida el acceso.

Sólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También se anotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, así como la respuesta de este último.

6 De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.

7 Ingeniero o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada.

8 En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser ejecutada.

9 De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.


171717




Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad, por medio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE:

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artículo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases10.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección específica de las Bases, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

3.10. VALORIZACIONES

La valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado, tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada el último día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases, por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este último la realizará.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustesdeberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin

10 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.


18




reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE:

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

3.12. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.13. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. No procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las controversias sobre pagospodrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la sección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación.

3.14. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, hasta que la liquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente.

3.15. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

IMPORTANTE:

Cuando se trate de obras bajo la modalidad de concurso oferta, a cada una de las prestaciones involucradas se le aplicarán, en principio, las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza, salvo en aquellos supuestos que impliquen la erogación de mayores fondos públicos (adelantos y prestaciones adicionales), en los que se aplicarán las disposiciones de dicha normativa que regulan la ejecución de obras.


171717




SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPÍTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE SABOGAL-SAN MARCOS-CAJAMARCA

RUC Nº : 20201596859

Domicilio legal : AV. EL MAESTRO S/N PLAZA DE ARMAS VENECIA-JOSE SABOGAL-SAN MARCOS-CAJAMARCA

Teléfono y fax: : 962378372

Correo electrónico: : [email protected]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación dela persona natural o jurídica para la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CASERIOS DE VENECIA-AGUA BLANCA-LA RAMADA-SANTA ROSA DE MALAT-HUANICO-DISTRITO DE JOSE SABOGAL-SAN MARCOS-CAJAMARCA”.

1.3. VALOR REFERENCIAL11

El valor referencial asciende a TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (S/.3’244,455.00) desagregados de la siguiente manera para la elaboración del expediente técnico el importe de OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES (82,590.00) y para la ejecución de la Obra el importe de TRES MILLONES CIENTO SESENTA UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES (3’161,865.00), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la elaboración y ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de octubre del 2014.

Valor Referencial (VR)

LímitesInferior Superior

Tres Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil

Cuatrocientos Cincuenta y Cinco con 00/100 Nuevos

Soles (3’244,455.00)

Dos Millones Novecientos veinte mil nueve con 50/100 Nuevos Soles (2’920,009.50)

Tres Millones Quinientos Sesenta y Ocho Mil

Novecientos con 50/100 Nuevos Soles (3’568,900.50)

11 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.


mailto:[email protected]

18




1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 097-2014-MDJS/GM, el 27 de Octubre del 2014.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Y RECURSOS DETERMINADOS, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

FINANCIAMIENTO POR PARTE DEL FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL (FONIPREL) TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA UN MIL DOSCIENTOS ONCE CON 00/100 NUEVOS SOLES (3` 241,211.00).

FINANCIAMIENTO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE SABOGAL: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 NUEVOS SOLES (3,244.00).

IMPORTANTE:

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema a Suma Alzada,de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

La Modalidad de Ejecución Contractual será CONCURSO OFERTA

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección, en el capítulo III.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de Trescientos treinta (330) días calendarios, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de sesenta (60) días calendarios los que se contabilizaran a partir de la suscripción del contrato, y para la Ejecución de la Obra el plazo es de doscientos setenta (270) días calendarios, los que se contabilizaran desde la aprobación del expediente técnico por parte de la Municipalidad. Dichos plazos constituyen requerimientos técnicos mínimos que deben coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.”

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

CIENTO CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES.12

1.11. BASE LEGAL

- Ley Nº 30114 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.

12 Salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.


171717




- Ley Nº 30115Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2014.

- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.- Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones, en adelante la Ley.- Ley 29873 Ley que modifica el Decreto legislativo 1017, que aprueba la ley de contrataciones

del estado.- Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº

1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

- Decreto Supremo N° 138-2012-EF, que modifica el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo Nº 080-2014-EF, que modifica el Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF.

- Decreto Supremo Nº 081-2014-EF, que Dictan disposición sobre la aplicación del D.S. Nº 080-2014-EF, que modificó el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF.

- Directivas de OSCE. - Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.- Resolución de Gerencia Municipal N° 097-2014-MDJS/GM, que aprueba el expediente de

contratación.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN13

Etapa Fecha, hora y lugarConvocatoria : 29/10/2014Registro de participantes : Del: 30/10/2014

Al:20/11/2014Formulación de Consultas : Del: 30/10/2014

Al:056/11/2014Absolución de Consultas : 06/11/2014Formulación de Observaciones a las Bases : Del: 07/11/2014

Al: 13/112014Absolución de Observaciones a las Bases : 14/11/2014Integración de las Bases : 19/11/2014Presentación de Propuestas : 28/11/2014

13 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.


18




* El acto público se realizará en : El acto Público de Presentación de Propuestas se realizara en el Auditórium de la Municipalidad Distrital de José Sabogal, ubicado en el 2do piso del local Municipal sito en la Av. El Maestro S/N. Plaza de Armas Venecia, José Sabogal a las 08:30 a.m.

Calificación y Evaluación de Propuestas : 28/11/2014Otorgamiento de la Buena Pro14 : 28/11/2014* El acto público se realizará en : El acto Público de Otorgamiento de la Buena

Pro se realizara en el Auditórium de la Municipalidad Distrital de José Sabogal, ubicado en el 2do piso del local Municipal a horas 16:00 horas

IMPORTANTE:

Debe tenerse presente que en unalicitación pública, entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo veintidós (22) días hábiles, y entre la integración de Bases y la etapa de presentación de propuestas, debe existir como mínimo cinco (5) días hábiles.

Si el monto del valor referencial es igual o superior a las veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT), la Entidad deberá prever en el cronograma del proceso la ETAPA DE CALIFICACIÓN PREVIA. Asimismo, en esta sección de las Bases, deberá preverse las condiciones especiales, criterios y factores para la calificación previa, teniendo en consideración que la evaluación de los participantes tiene como finalidad determinar su capacidad y/o solvencia técnica y económica, su experiencia en la actividad y en la ejecución de obras similares y, de ser el caso, su equipamiento y/o infraestructura física y de soporte en relación con la obra a ser ejecutada. Únicamente aquellos participantes que hayan sido aprobados en esta etapa, podrán presentar propuestas en la oportunidad prevista en el cronograma.

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Oficina de Logística de la Municipalidad Distrital de José Sabogal-San Marcos-Cajamarca, sito en la Av. El Maestro S/N Plaza de Armas Venecia-José Sabogal-San Marcos-Cajamarca, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 am hasta 12:30 p.m. y de 14:00 hasta 17:30 horas.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

IMPORTANTE:

Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas.

Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, las que incluyen el expediente técnico de obra, salvo en la modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya su elaboración, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

14 De acuerdo con el artículo 76 del Reglamento, el plazo para otorgar la Buena Pro no excederá de diez (10) días hábiles contados desde la fecha prevista en el cronograma del proceso de selección para el otorgamiento de la Buena Pro, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.


171717




Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de José Sabogal-San Marcos-Cajamarca, sito en la Av. El Maestro S/N Plaza de Armas Venecia-José Sabogal-San Marcos-Cajamarca, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 am hasta 12:30 p.m. y de 14:00 hasta 17:30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial dela LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2014-CE/MDJS, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico:[email protected]

IMPORTANTE: Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no

podrá ser menor a ocho horas.

2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en el Auditórium de la Municipalidad Distrital de José Sabogal, ubicado en el 2do piso del local Municipal, sito en la Av. El Maestro S/N Plaza de Armas de Venecia Capital del Distrito de José Sabogal-San Marcos Cajamarca, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación del Juez de Paz del Distrito a falta de Notario Público.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial delaLICITACIÓN PÚBLICAN° 001-2014-CE/MDJS, conforme al siguiente detalle:SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:


SeñoresMunicipalidad Distrital de José Sabogal-San Marcos Cajamarca

Av. El Maestro S/N Plaza de Armas Venecia-José Sabogal-San Marcos Cajamarca

Att.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2014-CE/MDJSDenominación de la convocatoria: ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CASERIOS DE VENECIA-AGUA BLANCA—LA RAMADA-SATA ROSA DE MALAT-HUANICO-DISTRITO DE JOSÉ SABOGAL-SAN MARCOS-CAJAMARCA

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICANOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR

SeñoresMunicipalidad Distrital de José Sabogal-San Marcos Cajamarca

Av. El Maestro S/N Plaza de Armas Venecia-José Sabogal-San Marcos Cajamarca

Att.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2014-CE/MDJSDenominación de la convocatoria: ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CASERIOS DE VENECIA-AGUA BLANCA—LA RAMADA-SATA ROSA DE MALAT-HUANICO-DISTRITO DE JOSÉ SABOGAL-SAN MARCOS-CAJAMARCA.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICANOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR

mailto:[email protected]

18




2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y dos (02) copias15.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos16, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).

b)Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección17 (Anexo Nº 2).

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d)Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones(Anexo Nº 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra(Anexo Nº 5).

f)Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra (Anexo Nº10).

IMPORTANTE:

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

15 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

16 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

17 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.


171717




a) Factor experiencia en obras en general:Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar elAnexo Nº 6, referido a la experiencia en obras en generaldel postor.

b) Factor experiencia en obras similares:Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.

c) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto:Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará copia simple de: contratos de trabajo, constancias o certificados.

Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se presentará copia simple de: títulos, constancias, certificados.

d) Factor cumplimiento de ejecución de obras: Copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación.

IMPORTANTE:

En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA18

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo Nº9).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será

18 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.


18




descalificada.

2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEiDónde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.70c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.30

Dónde: c1 + c2 = 1.00

2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Constancia de capacidad libre de contratación.c) Garantía de fiel cumplimiento del contrato mediante Carta Fianzad) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso mediante Carta

Fianza.e) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.f) Código de cuenta interbancario (CCI). g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.h) Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta

técnica.i) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de

Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra19, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

k) Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

IMPORTANTE:

En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-

19 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.


171717




SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominacióno razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, tales como:

a. Copia de DNI del Representante Legal.b. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.c. Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.d. Copia del RUC de la empresa.

IMPORTANTE:

La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

2.8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato, plazo dentro del cual el postor ganador y la Entidad deberán realizar las acciones correspondientes para cumplir las disposiciones contenidas en el numeral 1 del artículo 148 del Reglamento.

La citada documentación deberá ser presentada en la Oficina de Trámite Documentario de la Municipalidad Distrital de José Sabogal-San Marcos-Cajamarca, sito en la Av. El Maestro S/N. Plaza de Armas Venecia-José Sabogal-San Marcos Cajamarca.

IMPORTANTE:

Las siguientes disposiciones sólodeberán ser incluidas en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y para materiales o insumos:

2.9. ADELANTOS20

2.9.1. ADELANTO DIRECTO.

“La Municipalidad Distrital de José Sabogal otorgará el 20% de adelanto directo del costo por la elaboración del expediente Técnico21, en concordancia con los Términos de Referencia, establecidos por el área usuaria.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto del 20% del costo de la elaboración del expediente técnico dentro de los ocho (8) días calendario siguientes de suscrito el

20 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

21 En el caso de obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.


18




contrato.22, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos23 mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue el adelanto directo del 20% por la elaboración del expediente técnico en la oportunidad prevista, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.”

La Municipalidad Distrital de José Sabogal otorgara un adelanto directo por el 20% del monto del costo para la ejecución del proyecto, una vez aprobado el expediente Técnico para el inicio de la ejecución de la Obra.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes a la aprobación del expediente técnico, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante una carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.


En el supuesto que no se entregue el adelanto en la oportunidad prevista, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

2.9.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Municipalidad Distrital de José Sabogal otorgará adelantos para materiales o insumos por el 40% del monto del costo por la ejecución de la obra, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos.

Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelantos mediante una carta fianza y el comprobante de pago correspondiente.”

2.10. VALORIZACIONESEl periodo de valorización será DE PERIODO MENSUAL cuando se apruebe el expediente técnico y se inicie la ejecución del proyecto.

IMPORTANTE:

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 197 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, deberá establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el quinto párrafo delreferido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.

22 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

23 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.


171717




De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

2.11. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendarios, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

CAPÍTULO IIIREQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

CONTRATACIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CASERÍOS DE VENECIA, AGUA BLANCA, LA RAMADA, SANTA ROSA DE MALAT, HUANICO, DISTRITO DE JOSÉ SABOGAL – SAN MARCOS – CAJAMARCA”, CODIGO SNIP N° 240571.

I. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.

Contratación de elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: “Mejoramiento del Camino Vecinal entre los Caseríos de Venecia, Agua Blanca, La Ramada, Santa Rosa de Malat, Huanico, Distrito de José sabogal – San Marcos – Cajamarca”.

II. FINALIDAD PÚBLICA.

Adecuada transitabilidad vehicular del camino vecinal entre Venecia, Agua Blanca, La Ramada, Santa Rosa de Malat y Huanico, que permita a los transportistas desplazarse por una vía que brinde seguridad y por ende emplear menor tiempo, conllevando a brindar un mejor servicio a la población beneficiaria.

III. ANTECEDENTES.

A nivel de Latinoamérica, el transporte terrestre tanto de pasajeros como de carga, es una actividad primordial, debido a que concentra el 80% del transporte de pasajeros y cerca del 60% del transporte de carga. Dadas las características particulares de la geografía peruana, así como la distribución de la población a través de ella (particularmente de la población rural), el impacto del sector transporte sobre los costos de producción es fundamental, tanto para el ingreso y salida de productos, como también en relación al transporte de pasajeros en general.

En el caso del Perú, sus resultados no son los mejores, con relación a otros países de la región. Así, el país se encuentra entre los últimos lugares al considerar la densidad de la red vial por km2; resultando aproximadamente 6 km de red vial por km2 de territorio, mientras que países con menor extensión de su territorio, como Colombia, Chile o Venezuela, muestran una densidad de 12.7, 10.6 y 10.5, respectivamente.

En el caso del transporte terrestre, la intervención del sector es una variable importante dentro de las cadenas de producción y distribución; debido a que facilita y asegura la calidad de las vías, por las que se realizará el traslado e intercambio de los bienes y servicios. El sector transporte es una variable fundamental para el desarrollo de cualquier actividad económica; debido a que su función principal es la de proveer, administrar y regular los medios físicos (vías de transporte) a través de los cuáles se interrelacionan los mercados de factores, bienes y servicios.


18




Entendiéndose que la vialidad rural es un elemento de vital importancia para la economía del Distrito de José Sabogal, toda vez que es un elemento de integración que contribuye al intercambio económico y por lo tanto a la mejora económica de la población, al ordenamiento territorial y en general al desarrollo económico.

El distrito de José Sabogal en la provincia de San Marcos en el Departamento de Cajamarca es el segundo distrito con mayor población dentro de la provincia (14, 669 habitantes al 2012). Venecia es la capital de distrito, ubicada a 2,989 msnm, con un clima frio, la presencia de lluvias es entre los meses de octubre a abril.

El distrito de José Sabogal, tiene como principal actividad productiva la agricultura y la pecuaria, siendo los principales cultivos: papa, maíz, lenteja, alverja, cebada, trigo, yuca; y en actividad pecuaria la crianza de caprinos, ovinos, vacunos; sus productos se transan en los mercados de Venecia y San Marcos. Mercados que se conectan a través del camino vecinal: VENECIA, AGUA BLANCA, LA RAMADA, SANTA ROSA DE MALAT, HUANICO.

La infraestructura vial del Distrito, se encuentra conformada en su totalidad de trochas carrozables, trochas que por las intensas lluvias y las deficientes actividades de mantenimiento, en su gran mayoría se encuentran en mal estado.

La situación actual del camino vecinal: VENECIA, AGUA BLANCA, LA RAMADA, SANTA ROSA DE MALAT, HUANICO, se resume de manera general en: Vía a nivel de Afirmado (su geometría no cumple con las normas de diseño de una carretera). Ancho de calzada variable (de 3.5 a 4.0 m. incluyendo cunetas); Superficie de rodadura erosionada y encalaminada, cunetas colmatadas en los tramos que cuenta y con alineamientos irregulares, taludes sin perfilado e inclinación inadecuada, alcantarillas, tajeas de piedra obstruidas, tramos con pases de agua para riego por la superficie de la carretera, con zonas críticas por deslizamientos de taludes. El tramo tiene una longitud de 27.53202 Km, según el estudio del perfil de pre inversión con código SNIP 240571.

Siendo que esta vía permite la interconexión de los centros poblados de Venecia, Agua Blanca, La Ramada, Santa Rosa de Malat, y Huanico, y que constituye la principal vía de intercambio de productos de estos centros poblados con los principales mercados del distrito: Venecia y San Marcos; y considerando además la solicitud de la población organizada de éstos centros poblados, de que el gobierno local intervenga mejorando el camino vecinal, la Municipalidad Distrital de José Sabogal en el marco de sus competencias normativas, Ley 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, Artículo 79: Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo, Numeral: 4. Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales, Item: 4.1. Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el TRANSPORTE, y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, VÍAS, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva; solicitó el financiamiento excepcional de FONIPREL en el marco del DU 058-2011- EF para la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil, resultando seleccionada su propuesta en la II convocatoria, suscribiéndose el Convenio de cofinanciamiento correspondiente, con el que se llegó a elaborar el estudio de pre inversión a nivel perfil con código SNIP 240571.

En el Concurso para el Cofinanciamiento de Proyectos de Inversión Pública y estudios de Pre Inversión Convocatoria 2014 por FONIPREL, llevada a cabo en febrero del 2014, se consigue el cofinanciamiento para la fase de inversión, suscribiéndose para ello el Convenio N° 211-2014-FONIPREL entre FONIPREL y la Municipalidad Distrital de José sabogal el 27 de junio del 2014.Mediante Decreto Supremo N° 278-2014-EF Autorizan Transferencias de Partidas en el presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014 a favor de los Gobiernos Locales ganadores de la Convocatoria FONIPREL 2014, firmado el 08 de octubre del 2014 por el Presidente Constitucional de la Republica y publicado en el Diario oficial El Peruano el 09 de Octubre del 2014. En virtud a ello se busca la contratación de elaboración y ejecución de la Obra: “Mejoramiento


171717




del Camino Vecinal entre los Caseríos de Venecia, Agua Blanca, La Ramada, Santa Rosa de Malat, Huanico, Distrito de José sabogal – San Marcos – Cajamarca” y como parte beneficiaria de este fondo se trabaja los Términos de Referencia, sobre los que se desarrollará el Expediente Técnico y la ejecución de la obra, motivo de la presente contratación.

IV. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

Objetivo General:

Contratar a una empresa con amplia experiencia en la elaboración de expedientes técnicos (consultoría) y ejecución de obras viales; a fin de elaborar de marera conjunta El Expediente Técnico de la obra en mención y posteriormente la ejecución de la misma. Para lo cual es indispensable que dicha empresa acredite su inscripción en el RNP como ejecutor de obras y como consultor de obras.

La contratación tiene por objetivo mejorar la Transitabilidad Vehicular entre Venecia, Agua Blanca, La Ramada, Santa Rosa de Malat y Huanico; para un mejor servicio en el transporte vehicular tanto de personas como de carga, logrando llegar en un menor tiempo a su destino.

Objetivo específico:

Seleccionar y contratar, mediante el Sistema de Suma Alzada y la Modalidad Concurso Oferta, al contratista que se encargue de la Elaboración y Ejecución del Proyecto: “Mejoramiento del Camino Vecinal entre los Caseríos de Venecia, Agua Blanca, La Ramada, Santa Rosa de Malat, Huanico, Distrito de José sabogal – San Marcos – Cajamarca” previo reconocimiento del terreno e infraestructura existente, considerando las fases: formulación y definición del Anteproyecto, el desarrollo del Expediente Técnico y la Construcción de la Obra de Infraestructura Vial, tomando como referencia el Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil, que la Municipalidad Distrital de José Sabogal proporcionara.

La contratación consta de dos fases:

- Fase I.- Elaboración del Expediente Técnico, el mismo que se realizara en base a lo consignado en el perfil de Pre Inversión con Código SNIP N° 240571, con el objeto de: Contar con un Expediente técnico acorde con las normas para el diseño de carreteras, mejorando las características geométricas de la vía de acuerdo a un diseño en función a las necesidades del tráfico (índice medio diario), el tipo de vehículos que vienen circulando por dicha vía y las características del suelo.

- Fase II.- Ejecución de la obra en función al expediente técnico elaborado, revisado, corregido y visado por el Área Técnica de la Municipalidad Distrital de José Sabogal; dicho expediente debe estar aprobado mediante Resolución de Alcaldía y registrado en la OPI de la Municipalidad Distrital de Baños del Inca. Que permita ejecutar la obra teniendo en cuenta todas las consideraciones tomadas en el expediente técnico.

V. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN.

La contratación se realizara bajo la modalidad de CONCURSO OFERTA, para ello se requiere la contratación de una empresa que acredite su inscripción en el RNP como ejecutor de obras y como consultor de obras.

Los presentes Términos de Referencia contienen información técnica de prestaciones y gestión; proyectos referenciales de mejoramiento así como, los niveles de servicio, resultados o estándares mínimos que debe alcanzar el Contratista, en cada Tramo del proyecto vial, de manera sostenida durante el plazo de ejecución materia de la contratación. Las actividades se implementarán en dos Fases, conforme se explica y desarrolla a continuación:


18




DIAGRAMA DE FASES

V.1. ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA (FASE I).

5.1.1 Actividades.

El trabajo comprende entre otros, los siguientes componentes:


FASES METAS ACTIVIDADES

I

ELA

BO

RA

CIÓ

N D

E

ES

TUD

IOS

D

EFI

NIT

IVO

S

EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

a) Elaboración de la Solución para Mejoramiento Vial.

b) Elaboración de Plan de Manejo Socio Ambiental.

c) Elaboración de las Especificaciones Técnicas.

d) Elaboración de Diagnóstico técnico legal de predios afectados.

II EJECUCIÓN DE OBRA (Mejoramiento Vial)

a) Ejecución de Obra según Expediente Técnico.

b) Control de los parámetros de Calidad de acuerdo a las Especificaciones Técnicas.

c) Ejecución de Plan de Manejo Socio Ambiental

d) Información Mensual y Final de Ejecución de Obra


I

ELA

BO

RA

CIÓ

N D

E

ES

TUD

IOS

D

EFI

NIT

IVO

S

EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

e) Elaboración de la Solución para Mejoramiento Vial.

f) Elaboración de Plan de Manejo Socio Ambiental.

g) Elaboración de las Especificaciones Técnicas.

h) Elaboración de Diagnóstico técnico legal de predios afectados.

171717




Levantamiento topográfico, dejando BMs bien establecidos para su replanteo y verificación.El formulador levantara topográficamente (ares + alturas) la zona de influencia de proyecto con precisión y en coordenadas UTM y presentara el reporte que brinda la estación total y/o teodolito (trazo directo en campo dejando estacado el eje de la vía a cada 20 m en tangente y cada 10 m en curvas, PI, PC, PT, monumenticos los BMs a cada 500 metros con circuito de nivelación cerrado, etc.) y los planos resultantes (clave, planta y perfil, secciones transversales, obras de arte, detalles, etc.)

Elaboración del Estudio de Mecánica de Suelos, verificación de niveles freáticos del terreno.

Estudio Hidrológico para el diseño de obras de arte (cunetas, alcantarillas, badenes, pontones).

Estudios de Impacto ambiental y su certificación correspondiente. Gestionar y elaborar la documentación técnico legal necesario para el

desarrollo del expediente técnico y construcción de la obra, así como la gestión y obtención del Certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA); y, otros que requiera para la ejecución de Obra.

Formulación y definición del Anteproyecto. Elaboración y desarrollo del Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra. Informe de compatibilidad de los componentes del Expediente Técnico

efectuado por el equipo técnico del Contratista. Planos de replanteo de la obra aprobados por la supervisión antes de la

recepción de obra. El consultor, registrara a través de la OPI de la Municipalidad Distrital de Baños

del INCA el Expediente Técnico del PIP “Mejoramiento del Camino Vecinal entre los Caseríos de Venecia, Agua Blanca, La Ramada, Santa Rosa de Malat, Huanico, distrito de José Sabogal-San Marcos-Cajamarca”, en el Sistema de Inversión Pública; a través de los FORMATOS SNIP 15 y 16, y la información adicional que requiera la OPI.

5.1.2 Reglamentos Técnicos, Normas Metrológicas y/o Sanitarias. Ley de presupuesto del sector público del año fiscal vigente. Ley N° 27785, Ley Orgánica del sistema nacional de control y de la Contraloría

General de la República, así como sus normas aplicables y modificaciones. Ley N° 27293, Ley del Sistema nacional de Inversión pública (SNIP),

modificada por la Ley N° 28802, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, normas complementarias y modificatorias.

Ley Orgánica de Municipalidades. Decreto de Urgencia N° 002-2014 (Artículo 11).

5.2.3 Normas técnicas.Estas especificaciones se complementarán con lo establecido en las siguientes normas: Normas técnicas de edificaciones. Ley general de la persona con discapacidad y su reglamento Ley N° 27050. Normas Técnica de Edificación “Seguridad durante la Construcción”. Reglamento Nacional de Edificaciones Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras” del

MTC. Manual de Diseño de Carreteras de Bajo Volumen de Transito” del MTC. Manual para la Conservación de Carreteras No Pavimentadas de Bajo

Volumen de Tránsito” del MTC. Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y

Carreteras”. Manual de Ensayo de Materiales para Carreteras (EM-2000)”. Manual de Diseño de Puentes 2003“


18




Directiva “Guía para la Inspección de Puentes 2006”. Legislación Vigente en relación a los Aspectos Socio Ambientales, políticas y

prácticas ambientales del MTC. Resoluciones, directivas y demás normativa emitidas por las entidades del

Sub Sector Transportes relacionados con aspectos técnicos de la conservación de infraestructura vial.

Decreto Supremo N° 034-2008-MTC y Decreto Supremo N° 011-2009-MTC “Reglamento Nacional de Gestión de la Infraestructura Vial”.

Decreto Supremo N° 044-2008-MTC y DS N° 026-2009-MTC. Decreto Supremo N° 017-2007-MTC; Reglamento de Jerarquización Vial. Resolución Ministerial N° 660-2008-MTC/02 – Glosario de Términos de Uso

Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial. Resolución Ministerial Nº 404-2011-MTC-02 Demarcación y señalización del

derecho de vía de las carreteras del Sistema Nacional de Carreteras – SINAC.

Sistema de Gestión de Carreteras.Esta normatividad se podrá ubicar en la página webhttp://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/caminos_ferro/manuales.htm.

5.1.4. Requerimientos del proveedor y su personal.

Perfil del proveedor.El consultor y jefe del proyecto, quien será el encargado de monitorear y compilar toda la información para la elaboración del expediente técnico, tiene bajo su responsabilidad la elaboración y presentación del expediente, así como también del monitoreo de las acciones que devengan del mismo.

El consultor deberá tener el siguiente perfil:

SER PERSONA NATURAL O JURIDICA ESTAR INSCRITO EN EL OSCE-RNP COMO CONSULTOR

Perfil del personal.Los profesionales que conformen el equipo del Consultor deberán acreditar los títulos profesionales correspondientes y la experiencia necesaria para los cargos que desempeñarán en el proyecto, así como su habilidad para el ejercicio profesional.

Recursos Humanos / Profesionales Sujeto a Calificación:

A. JEFE DE PROYECTO

Perfil Ingeniero Civil, con un mínimo de 20 años de ejercer la profesión como

Ingeniero Civil, hábil a la fecha del proceso. Se podrá acreditar con copia simple Título profesional, diploma de colegiatura, grado, certificados y habilidad vigente.

Con mínimo de veinte (24) meses de experiencia en elaboración de Expedientes Técnicos en carreteras y afines (Trochas, caminos vecinales).

Haber realizado como mínimo cuatro (04) Perfiles Técnicos de Carreteras y afines.

Haber participado como Jefe de Supervisión en Carreteras en por lo menos dos (02) servicios.

Tener capacitación en diseño, mantenimiento de carreteras, caminos vecinales o afines a la naturaleza del presente concurso. Mínimo 03 capacitaciones.

Manejo de herramientas informáticas a nivel de usuario. Manejo de programas de ingeniería AUTOCAD LAN y Manejo de software

de diseño de carreteras.


http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/caminos_ferro/manuales.htm

171717




Manejo de programas de costos y presupuestos, entre ellos S10. Demostrar capacidad de liderazgo y trabajo en equipo.El tiempo de experiencia del profesional se acreditará mediante copia simple de contratos y certificados o constancias.

Rol y Funciones: Responsable del estudio, coordinación y desarrollo, seguimiento del estudio

con los diferentes especialistas. Formulación: Planteamiento de alternativas técnicas, elaboración del

Expediente Técnico.

B. ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS.

Perfil Profesional titulado en Ingeniería Civil, contar con estudios concluidos en

Maestría en Ingeniería o en Ingeniería Geológica, hábil a la fecha del proceso. Se podrá acreditar con copia simple de título profesional, grado, certificados y habilidad vigente.

Con mínimo de dos (02) años de experiencia en estudios de Mecánica de Suelos, Geotecnia y/o pavimentación de vías a nivel de afirmado.

Haber realizado como mínimo tres (03) estudios de Mecánica de Suelos en carreteras, caminos vecinales.

Haber participado como Especialista en Diseño de pavimento con afirmado en por lo menos dos (02) Proyectos de Carreteras o caminos vecinales con metas similares a las del presente Proyecto.

El tiempo de experiencia del profesional se acreditará mediante copia simple de grados, diplomas, contratos, certificados o constancias.

Rol y Funciones: Encargado de la elaboración del Estudio de Mecánica de Suelos, geotecnia

y diseño de pavimentos.

C. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE.

Perfil Ingeniero Ambiental, Ingeniero Civil o Ingeniero Agrónomo que cuente con

estudios concluidos en maestría en medio ambiente y que se encuentre hábil a la fecha del proceso. Se podrá acreditar con copia simple de título profesional, grado, certificados y habilidad vigente.

Haber participado por lo menos en cinco servicios (05) de evaluación de proyectos de carreteras.

Con doce (12) meses de experiencia en la elaboración de expedientes técnicos de carreteras, caminos o tochas carrozables.

Con capacitación en sistemas de gestión ambiental, mínimo 150 horas en total.

El tiempo de experiencia del profesional se acreditará mediante copia simple de contratos, certificados o constancias.

Rol y Funciones: Encargado de la elaboración del estudio de Impacto Ambiental y costos

ambientales.

D. ESPECIALISTA EN METRADOS Y PRESUPUESTOS.

Perfil


18




Ingeniero, Ingeniero Civil con cinco (05) años de experiencia que se encuentre hábil a la fecha del proceso. Se podrá acreditar con copia simple de título profesional, certificados y habilidad vigente.

Manejo de programas de costos y presupuestos, entre ellos S10. Con doce (12) meses de experiencia en la elaboración de expedientes

técnicos infraestructura vial (carreteras, caminos o tochas carrozables); en lo relacionado a Metrados costos y presupuestos.


Rol y Funciones:Encargado de la elaboración del estudio de Impacto Ambiental y costos ambientales.

E. TOPÓGRAFO

Perfil Con Título profesional o Técnico en Topografía. Se podrá acreditar con

copia simple de título profesional o grado. Haber participado como Topógrafo en por lo menos siete (07) Proyectos de

Carreteras; de los cuales, en por lo menos dos (02) que haya sido con metas similares (longitud y características de vía) a las del presente Proyecto.


Rol y Funciones: Elaborar el levantamiento topográfico y procesar la información para el

presente Estudio.

5.1.5 Materiales, equipos e instalaciones.

Equipos Equipo Topográfico: Un (01) Estación total, con certificado de calibración

respectiva. Equipo Topográfico: Un (01) teodolito electrónico, un (01) nivel de Ingeniero,

prismas, miras y jalones. Equipos de laboratorio de suelos. Equipo de suelos completo para realizar las

pruebas de campo y de gabinete con la finalidad de determinar las propiedades físicas y mecánicas de suelos y canteras, diseño de pavimentos. Los equipos deberán estar correctamente calibrados y contar con los documentos que acrediten dicha calibración.

Equipos de gabinete: Computadoras, impresora y Plotter 01 GPS. 2 (dos) equipos de radio. Una Camioneta.Se acreditará mediante facturas o boletas de los equipos, certificados de calibración de los equipos de mecánica de suelos y equipos topográficos.

Oficina.La empresa consultora o consultor desarrollara sus actividades en sus oficinas que para este fin se establezca, debiendo contar con mobiliario adecuado, ambiente propicio y teléfono fijo, correo electrónico, etc.

5.1.6 Plan de Trabajo.El consultor presentará un plan de trabajo que contenga las siguientes actividades: Objetos y metas.


171717




Actividades a realizar. Metodología de la elaboración y validación del expediente técnico del PIP. Cronograma de actividades.

5.1.7 Procedimiento.Metodología:El consultor elaborara el Expediente Técnico de Obra, teniendo en cuenta las consideraciones del Perfil de Inversión Pública con Código SNIP, el mismo que será proporcionado por la Municipalidad Distrital de José Sabogal.

El consultor empleara la metodología de la Mayéutica para la recopilación de indicadores y antecedentes relevantes en el diagnóstico de la situación actual.

El consultor levantara topográficamente (Áreas + Alturas) la zona de influencia del proyecto con precisión y en coordenadas UTM y presentara el reporte que brinda la estación total (trazo directo en campo dejando estacado el eje de la vía a cada 20 m en tangente y cada 10 m en curvas, PI, PC, PT, monumenticos los BMs a cada 500 metros con circuito de nivelación cerrado, etc.) y los planos resultantes (clave, planta y perfil, secciones transversales, obras de arte, detalles, etc.).

El consultor empleara la proyección geométrica para la determinación de la demanda.

El consultor determinara la demanda en el horizonte del proyecto y empleara la Determinación del Índice Medio Diario.

El consultor preparara el tamaño de la infraestructura Vial de acuerdo a la demanda del servicio para el último año del horizonte del proyecto.

El consultor diseñara la Plataforma y las Obras de Arte en función al Manual para el diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Transito que se encuentra aprobada con la RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 303 – 2008 MTC / 02.

El consultor diseñara la Plataforma y las Obras de Arte en función al Manual de Especificaciones Técnicas Generales para La Construcción de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Transito que se encuentra aprobada con la RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 304 – 2008 MTC / 02.

El consultor empleara los Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial que se encuentra aprobada con la RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 660 – 2008 MTC / 02.

El consultor estimara la determinación de los beneficios obtenidos con el servicio de transporte.

El consultor realizara la evaluación hidrológica en función a tres estaciones hidrológica más cercana y se interpola los datos tendrá que realizarlo por la metodología del polígono de Thiessen, debiendo ser el resultado final del caudal en metros cúbicos por segundo.

Ubicará las obras de arte indicara la ubicación de la cantera a utilizar y será parte de este ítem la entrega de los diseños de mezcla por personas naturales o jurídicas reconocidas.

Ubicar cada 500 metros las calicatas y determinar el CBR actual de la infraestructura vial existente. La profundidad de las calicatas será de 1.20 m. por debajo de la subrasante. Con las muestras tomadas realizara el análisis de suelos correspondientes a cada calicata.

Ubicar las canteras disponibles, delimitar su área aproximada y sus propiedades mediante dos prospecciones de 3 metros de profundidad y efectuando los análisis de CBR. Aplicar la clasificación de agregados y limites Atteberg.

5.1.8 Prestaciones accesorias de la presentación principal.

Copia del acta de compromiso para el libre pase por terreno(s) de la población, donde se ejecutara el proyecto.


18




Copia legalizada del acta donde se detalla el compromiso del mantenimiento rutinario del camino vecinal por parte de los beneficiarios.

Resolución de alcaldía en donde se compromete a brindar el mantenimiento periódico del camino vecinal.

5.1.8.1. Capacitación y/o entrenamiento.

En la elaboración del Expediente Técnico se considerara el componente de capacitación dirigido a los beneficiarios y funcionarios de IVP y la Municipalidad distrital de José Sabogal (Área Técnica), quienes tendrán a cargo el mantenimiento de la vía. Los temas a considerar son: Sensibilidad, Conocimientos en Gestión de Infraestructura Vial, Mantenimiento de infraestructura vial y considerando además los temas que considere conveniente los que se verán en la etapa del desarrollo de la elaboración del expediente técnico; mediante talleres de exposición y audio visuales, las que se considerarán como mínimo 2 por mes y por el tiempo considerado para la ejecución de la obra que según el perfil de Pre Inversión del PIP es de 270 días calendarios (9 meses), descentralizándose por caseríos. La población beneficiaria directos es de 2875.

Dicha capacitación estará considerada dentro del cronograma de ejecución de obra a fin de que en la etapa de ejecución se desarrollen los temas propuestos.

5.1.9 Medidas de control o hitos de verificación.

El consultor después de haber realizado el levantamiento topográfico en donde se ubicara la infraestructura vial, juntamente con el Supervisor de la elaboración del Expediente Técnico, propiciara la primera reunión con el responsable del Área Técnica en donde dará a conocer de manera detalladamente los aspectos técnicos a tomar en cuenta en el diseño de la infraestructura Vial.

El consultor cinco días antes de cumplirse su contrato coordinara con el área Técnica de la Municipalidad Distrital de José Sabogal para propiciar una reunión en donde se validara definitivamente el estudio.

5.1.10 Seguros aplicables.El consultor contara con seguros contra accidentes personales o seguros complementarios de trabajo de riesgo para su personal.

5.1.11 Lugar y plazo de la prestación del servicio de consultoría.

Lugar.La consultoría se realizara en el ámbito de la jurisdicción del Distrito de José Sabogal, incluido la ciudad de Venecia Capital del distrito de y los caseríos de: Venecia Alta, Agua Blanca, La Ramada, Santa Rosa de Malat y Huanico.Distrito : José Sabogal.Provincia : San Marcos.Departamento : Cajamarca.Coordenadas UTM :

Venecia: 9’197,519.10 Norte

826,975.65 Este Altitud 3,361 m.s.n.m.Huanico:

9’209,209.78 Norte 816,413.79 Este


171717




Altitud 3,843 m.s.n.m.


Huanico

Vía Carrozabl

e en estudio

http://desa.inei.gob.pe/mapas/bid/zoomin.asp

18




Zona de ubicación del proyecto, materia de la contratación.

Plazo.El plazo para la elaboración del Expediente Técnico es de sesenta (60) días calendarios, este plazo forma parte del plazo total de la contratación para la Elaboración del Expediente Técnico y la ejecución de la Obra.

La distribución del tiempo y del procedimiento será del siguiente modo:

La fase campo debe estar contemplador durante los primeros 20 días calendarios, para lo cual coordinara con el Supervisor de la Elaboración del expediente técnico.Para la fase se iniciara con la entrevista con el personal de la Municipalidad Distrital de José Sabogal y la población beneficiaria para realizar las acciones que se relacionan con el diagnóstico de PIP.

La fase de gabinete debe estar contemplador durante los 27 días calendarios siguientes.Para esta fase se contara con la sistematización de la información recabada en la fase anterior y se procederá a la elaboración del expediente técnico.

La fase de levantamiento de observaciones debe estar contemplados durante los 5 días siguientes.

La fase de presentación del expediente técnico se realizara durante el periodo que dure la consultoría para que cuente con el expediente técnico en el tiempo establecido, es decir a los 60 días calendarios.

5.1.12 Productos esperados (entregables).

Para el presente estudio se presentará de la siguiente manera:

El expediente técnico será presentado en cuatro (04) ejemplares en original paginas enumeradas e identificadas en el índice.

El formato de presentación del texto será en A4 y estará colocado en archivador de palanca y de lomo delgado o grueso.

El formato máximo de planos de planta y perfiles será de A3 y colocaran en micas transparentes por cada uno de ellos.

El panel fotográfico se presentara en impresiones a color y en papel fotográfico. Se presentara una copia electrónica que en rotulo se indique el nombre de

proyecto y el número de la versión que comenzara por la 1.0 hasta la versión “n” que depende de las correcciones que se generen en la evaluación por parte del Supervisor y la Oficina de Área Técnica de la municipalidades. E incluso el resultado de los análisis y/o estudios realizados los cuales irán escaneados y grabados en cada uno de los CDs, como también todas las fotografías concernientes a la elaboración del expediente técnico.

Descripción y Componentes Del ProyectoDescripción del proyecto: De acuerdo a la alternativa única del perfil de pre inversión del PIP con código SNIP N° 240571, se tiene:

El proyecto consiste en el mejoramiento a nivel de afirmado del camino vecinal Venecia – Agua Blanca – La Ramada – Santa Rosa de Malat - Huanico, a nivel de afirmado, cuyo trazo geométrico horizontal y vertical aprovechará en su totalidad la trocha existente, considerando: el ensanche de plataforma, construcción de obras de arte y drenaje (alcantarillas, badenes, cunetas, perfilado de taludes), señalización, mitigación ambiental, servirá para proporcionarles de una buena infraestructura vial a los centros poblados ubicados en el trayecto del camino


171717




(Venecia, Agua Blanca, La Ramada, Santa Rosa de Malat, Huanico) y otros centros poblados del área de influencia (Agua Verde, Nuevo Manzanilla, Venecia Alta, Nuevo San Antonio, Santa Ana, La Florida, Nuevo Jerusalén, Cocan. La Colpilla, Yerba Buena Baja, Muyoc, Candle); teniendo como punto de inicio Venecia (Km. 00+000) y como punto de llegada Huanico (Km. 27+532) en el empalme con el camino vecinal Huanico – Piobamba, en el límite distrital entre José Sabogal y Oxamarca; con lo cual se logrará asegurar un flujo vehicular permanente por dicho camino vecinal para el transporte de carga y pasajeros, mejorando sus relaciones socio – comerciales.

Mejoramiento estructural de la vía:A nivel de afirmado (e = 0.20 m.), con un ancho de calzada de 3.60 m. y bermas de 0.50 m., construida sobre una base granular de 0.20 m. de espesor, que se apoya en la subrasante compactada. Se considera obras de arte y drenaje como la construcción de cunetas laterales sin revestir (0.50 m. x 0.30 m.) en una longitud de 11,930 metros, 40 alcantarillas con TMC de 24” de diámetro, 16 alcantarillas con TMC de 36”, 12 badenes, muros de mampostería y muros secos donde existen zonas frágiles. Señalización vertical: Señales preventivas, reguladoras e informativas, postes kilométricos. A fin de mantener el equilibrio ecológico se plantean actividades de mitigación del impacto ambiental.

Los estudios definitivos, deben integrar:

Movimiento de tierras. Mejoramiento de la Superficie de rodadura, a nivel de afirmado. Construcción y/o mejoramiento de Obras de arte y drenaje. Estabilidad de Taludes. Estudio de suelos y canteras. Relevamiento de Información.

Las Metas son referenciales de acuerdo al Estudio de Pre Inversión Viable, por lo que serán determinadas con precisión en el Expediente Técnico de Obra (Mejoramiento Vial) – Ejecución de Obra y con la aprobación de Supervisión Metas Indicadas en el Estudio de Pre Inversión, con Código SNIP 240571 Aternativa 1 (Única): “Mejoramiento del Camino Vecinal Venecia – Agua Blanca – La Ramada – Santa Rosa de Malat - Huanico”, con un ancho de calzada de 3.60 m.

Principales Acciones para lograr el objetivo del proyecto1.- Infraestructura vial Metrados Movimiento de tierras 27.532 Km Afirmado (e=0.20m) 27.532 Km Construcción de alcantarillas TMC 24” 40 unidades Construcción de alcantarillas TMC 36” 16 unidades Construcción de badenes 12 unidades Construcción de cunetas sin revestir 11.93 Km. Señalización 157 señales2.- Mitigación de impacto ambiental Si3.- Capacitación Si4.- Gastos generales y utilidad Si 5.- Supervisión y liquidación Si6.- Expediente técnico Si

Elaboración: Consultora

Funciones del equipo técnico del contratista para la elaboración del expediente técnico.


18




Para el adecuado desarrollo del Proyecto en las fases del estudio definitivo el contratista designara un jefe de Proyecto que formara parte del equipo técnico, que coordinara directamente con la Supervisión del estudio asignada por la Municipalidad y el responsable del Área técnica o quien haga sus veces.

Funciones del personal en la elaboración del Expediente técnico.

La Entidad considerara que para la fase de la elaboración del Estudio Definitivo, el contratista debe contar con el equipo de profesionales para cada una de las especialidades, responsables del desarrollo y calidad de la especialidad que represente.

Especialidad de Suelos y/o Geología.Responsable de los estudios geotécnicos y geo mecánicos en el desarrollo de la infraestructura vial, iniciando los sondeos sobre el cuerpo existente formado de terracería y en las zonas de cultivo, franjas afectadas para la construcción del nuevo cuerpo por la amplitud del arco de las curvas horizontales y la localización, muestreo y ensayos de laboratorios de los sondeos de pozos a cielo abierto en el tramo proyectado.

Especialidad de Metrados y PresupuestosResponsable del desarrollo de los metrados y presupuestos, aplicando experiencia en costos, presupuestos y metrados, solicitando la información compatibilizada correspondiente a cada una de las especialidades del expediente técnico de obra con la debida oportunidad, empleando las herramientas informáticas eficientes y software específicos, considerando los criterios normativos nacionales e internacionales y especificaciones técnicas de los presentes términos de referencia.

Especialidad de Medio Ambiente Responsable del desarrollo del Estudio de Impacto ambiental, considerando la normatividad vigente y especificaciones de los presentes términos de referencia.

Consideraciones iniciales para el desarrollo del expediente técnico a nivel de ejecución de obra fase: Antes del inicio de las actividades, el postor de la Buena Pro deberá coordinar con la Municipalidad Distrital de José Sabogal la presentación del Plan de Trabajo, conteniendo el plan de gestión del proyecto y el cronograma en el que deberá programar las reuniones periódicas de trabajo para la revisión de los avances a cargo de la supervisión, en el desarrollo de todas las etapas del proyecto, bajo la responsabilidad del jefe de proyecto.El Expediente Técnico de obra está conformado como mínimo por: Las metas aprobadas en el estudio de pre inversión en el marco de la normatividad vial vigente (El contratista podrá proponer mejoras a las mismas); el Plan de Manejo Socio Ambiental; y, la Elaboración de las Especificaciones Técnicas para la ejecución de la Obra.Se efectuarán los Estudios de Suelos, Canteras, Fuentes de Aguas y Topografía como mínimo

De los entregables:El expediente técnico a nivel de estudio definitivo se efectuará considerando las siguientes etapas o entregables:

Primer Entregable: Estudios preliminares y anteproyectos e informe inicial según ítem forma de presentación del contenido del primer entregable, que incluye la información digital.

Segundo Entregable: Expediente técnico con información detallada de todas las especialidades, que incluye la información en digital.


171717




Tercer Entregable: Expediente técnico definitivo a nivel de ejecución de obra, (4 originales + digital).

De los plazos de entregaLos plazos de los productos de los entregables serán los siguientes: El contratista alcanzará el primer entregable a los veinte (20) días calendarios

del inicio del plazo contractual, conteniendo la documentación detallada en la forma de presentación y contenido de la entrega de los presentes Términos de Referencia.

El plazo de aprobación del entregable será de dos (02) días calendario como máximo.

El plazo para el Levantamiento de Observaciones por parte del Consultor es de cinco (05) días calendarios.

La conformidad para el pase a la siguiente etapa será otorgada por la Supervisión.

El contratista entregará el segundo entregable a los veinte (20) días calendarios de aprobado el primer entregable por la Municipalidad Distrital de José, conteniendo, por especialidad, la documentación detallada en la forma de presentación y contenido de la entrega de los presentes Términos de Referencia. El plazo de aprobación será de tres (03) días calendario como máximo.

El plazo para el Levantamiento de Observaciones por parte del Contratista es de cinco (05) días calendarios.

La conformidad para el pase a la siguiente etapa será otorgada por la Supervisión.

El contratista entregará el tercer entregable a los cinco (05) días calendarios de aprobado el segundo entregable, por la Municipalidad Distrital de José sabogal, conteniendo la documentación detallada en la forma de presentación y contenido de la entrega de los presentes Términos de Referencia

El plazo de aprobación del tercer entregable será de dos (02) días calendario como máximo.

De existir observaciones al tercer entregable, el Contratista tendrá un plazo máximo de cinco (05) días calendarios para levantar observaciones.

El plazo total para la Elaboración del Expediente Técnico a Nivel de Estudio Definitivo es de sesenta (60) días calendarios, en el cual no se incluyen los plazos de revisión por parte de la Supervisión, levantamiento de observaciones y aprobación.

Los productos de los entregables deberán contar con toda la documentación escrita y grafica completa de acuerdo al detalle de cada entregable, de lo contrario no se darán por recibidos y serán devueltos al contratista sin la revisión de la Supervisión hasta que presente la documentación completa; asimismo se contabilizaran los días que demore el contratista en entregar la documentación completa y estará sujeto a sanción por incumplimiento de los plazos.

En la versión magnética final de cada uno de los expedientes técnicos, se grabara el escaneado de los resultados de los estudios de suelos, estudio de canteras, diseño de mezclas, datos hidrológicos, documentos de la comunidad y entidades.


18




Los entregables se harán con la presentación y exposición de cada especialidad, ante la Supervisión y de las instancias de la Municipalidad Distrital de José Sabogal.

El Contratista deberá realizar los Informes de Avances correspondientes a los Estudios Definitivos los cuales deberán respetar los plazos indicados en los presentes términos de Referencia y deben contar con las siguientes actividades como mínimo, correspondiente a toda la red vial para cada informe.

Actividades

A los 20 días Calendarios del inicio del

plazo de Contractual

A los 47 días Calendarios del inicio del

plazo Contractual

A los 60 días Calendarios del inicio del plazo

Contractual

PRIMER ENTREGABLE1)Expediente Técnico de Obra

a) Cronograma de Actividades para la elaboración del expediente Técnico de Mejoramiento.

b) Presentaciones Preliminares:−Memoria Descriptiva

X

SEGUNDO ENTREGABLE1)Expediente Técnico de Obra

a) Estudios Viales:−Estudios de Suelos para Pavimentos.−Topografía.−Calculo y Dibujo de rasantes−Secciones de Construcción−Planta de Sección Niveladas−Proyecto de Señalamiento Horizontal y

Vertical−Anteproyecto de diseño geométrico−Estudio de Impacto Ambiental.−Estudio Arqueológico. −Estudio Hidrológico (proyecto de drenaje

pluvial).

X

TERCER ENTREGABLE1) Expediente Técnico de Obra

a) Memorias Descriptivas y de Calculob) Estudios Viales:

Diseño geométrico Vial.Diseño Arquitectónico.

c) Análisis de Impacto Ambiental.d) Análisis Arqueológico.e) Estudio Estructural de Obras de Arte.f) Estudio de Tráfico.g) Estudio Vial.h) Presupuesto Basei) Planos preliminares del Estudio Definitivo.

PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO

X

De la forma de pago

Adelanto Directo. Se otorgara adelanto directo por un equivalente al 20% del monto del contrato o del monto que corresponde a la elaboración del expediente


171717




técnico (Fase I), contra entrega de la garantía y el comprobante de pago; amortizable en los pagos correspondientes.

Forma de Pago. Se considera el desembolso en 02 pagos por producto, de la siguiente manera: Primer pago: 60% SEGUNDO ENTREGABLE: Expediente Técnico. Segundo pago: 40% TERCER ENTREGABLE: Aprobación con Resolución del

Expediente Técnico de Obra a Nivel de Construcción de Obra e Informe de la OPI que se ha registrado en el SNIP.

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS PRELIMINARES.

Comprende la elaboración de los estudios preliminares y Estudio de Impacto Ambiental.

El consultor, deberá ejecutar los siguientes trabajos que comprendan al OBJETO DE LA CONVOCATORIA y que corresponden a los Estudios Preliminares.

Levantamiento topográfico Estudio de Mecánica de Suelos, que precise si existe niveles de napa

freática del terreno. Estudio de Impacto Ambiental. Elaboración de la documentación técnica necesaria así como la gestión de:- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).

Asimismo, el contratista deberá realizar un estudio de campo y elaborar un informe situacional, conteniendo, además de lo señalado, lo siguiente:

La inspección integral del terreno y la verificación in situ. Disponibilidad de materiales de construcción y su respectivo transporte.

Referido al levantamiento topográfico.

El levantamiento topográfico, se realizará mediante trazo directo quedando el eje de la vía estacado en los tramos en tangente cada 20 m. y en tramos en curva cada 10 metros. Dejando monumentados en camp PI, PC, PT, BM a cada 500 metros, como también ubicación de alcantarillas, pases de agua y badenes. El ancho de la franja de terreno será de 25 m. a cada lado del eje.

Corresponde que el contratista realice el levantamiento topográfico definitivo y a detalle del terreno, desarrollando los planos que permitan elaborara el expediente técnico del proyecto.

El contratista evaluará y verificará el contenido de los planos y de la memoria descriptiva y los complementará a detalle para utilizarlos en la elaboración del Estudio Definitivo y en la Construcción de la Obra. Toda la información será de responsabilidad del Contratista.

En los planos del levantamiento topográfico de la vía, también deben contener:

La ubicación de redes públicas de agua potable, alcantarillado (desagüe), postes de energía eléctrica y telefonía; indicando si se encuentran operativas y el concesionario del servicio

Ubicación y dimensionamiento exacto de los elementos componentes de la topografía como sardineles, muros de contención, cambio de nivel, gradas,


18




pircas, taludes, elevaciones, depresión del terreno y cruce de caminos de herradura.

Memoria descriptiva Descripción del área, ubicación geográfica y linderos (cotas y medidas) Indicación de las características climatológicas de la zona, altitud sobre el

nivel del mar, climas, vientos (indicando dirección predominante), humedad relativa, precipitaciones pluviales, etc.

Descripción de la topografía y de los trabajos de campo, del método empleado y de los equipos utilizados.

Referido al estudio de mecánica de suelos

GeneralidadesEl estudio de suelos en el área sobre el cual se edificara la infraestructura vial, se ejecutará, aplicando la norma E-050, Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Construcciones, debiendo presentar como resultado lo siguiente: memoria descriptiva, planos y perfiles de suelo y resultados de los ensayos “in situ” y de laboratorio.

Investigación de CampoEn un plano de ubicación del terreno se mostrara la ubicación de las calicatas, de manera tal que permita ubicar su posición, respecto a un hito topográfico o edificación existente. Como resultado de la exploración, se presentaran los perfiles estratigráficos en corte longitudinal y transversal del terreno, que permitan relacionar las calicatas efectuadas, con el levantamiento topográfico y con el anteproyecto arquitectónico. Se indicaran claramente los perfiles estratigráficos, el número de calicatas, el número de muestras y su clasificación SUCS, de acuerdo a los niveles de la estratigrafía, indicando además la napa freática en caso de haberse encontrado en la excavación realizada. El número de puntos de investigación se establecerá en función del tipo de edificación del área de superficie a ocupar por este, en ningún será menor a lo establecido por la Norma E-050.

Ensayos de LaboratorioSe realizaran como mínimo lo siguientes:- Análisis Granulométrico- Clasificación Unificada de Suelos (SUCS) - Clasificación AASHTO. - Contenido de Humedad - Límites de Atterberg (limites líquido, plástico, e índice de plasticidad)- Análisis de agresividad del suelo.- Peso Unitario - Densidad - CBR, para el diseño del pavimento a nivel de afirmado.- Ensayo apropiado para evaluar la resistencia al corte de suelo de acuerdo a

las condiciones encontradas en el campo.- Ensayo apropiado para estimar los parámetros involucrados en la

estimación de los asentamientos.

La omisión de algunos estudios complementarios que pudieran implicar deficiencias en el proyecto, serán de total responsabilidad del contratista.

Análisis de CimentaciónEl diseño de pavimento a nivel de afirmado será presentado de acuerdo a los métodos de diseño que el Contratista fije, sustentando el porqué del método a emplear y utilizando el material de las canteras identificadas a lo largo de la vía o zonas aledañas.


171717




Geología Se deberá describir los aspectos geológicos más importantes, así como también de acuerdo a la Geodinámica externa indicar los aspectos que pudieran incidir en la obra a ejecutar y sobre que el proyectista debe tomar conocimiento para evaluar las soluciones a tener en cuenta.

TablasSe deberá presentar principalmente cuatro tablas:- Resumen de trabajos de campo- Cantidad de ensayos de laboratorios- Resumen de ensayos de laboratorio

Memoria DescriptivaLa Memoria Descriptiva debe contener los datos generales del terreno (ubicación, acceso, características del entorno, otros que el contratista considere importantes) y una breve explicación o resumen de los trabajos efectuados, como, características de las calicatas efectuadas, número de exploraciones, muestras analizadas por laboratorio y su clasificación SUCS Y AASHTO, de acuerdo a los niveles de la estratigrafía.

Se presentara como mínimo dos (02) fotografías de cada calicata, donde se aprecie la profundidad excavada (mínima 1.20 m por debajo de la subrasante), empleando una mira topográfica o regla graduada, N° que corresponde, ubicación de la calicata y nombre del proyecto. Se mostrará como mínimo 06 fotos panorámicas, en las que se aprecie claramente la ubicación de las exploraciones y otros detalles de las características del suelo.

Todos los documentos, certificados, ensayos serán firmados por los profesionales responsables y avalados por el contratista que ha recibido el encargo del estudio, juntamente con el supervisor. El contratista, luego de efectuar su trabajo e investigación de campo, deberá clausular las exploraciones efectuadas, dejando la zona de trabajo, tal como fue encontrada.

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO.

El anteproyecto en el plazo fijado deberá definirse totalmente a nivel de todas las especialidades para ser aprobado sin observaciones por las instancias competentes de la Municipalidad distrital de José Sabogal previa revisión y evaluación de los productos entregados por el contratista, la Supervisión a nivel de todas las especialidades emitirá su conformidad y la elevará a la Municipalidad Distrital de José Sabogal para su aprobación de acuerdo a la normativa vigente.

La Municipalidad Distrital de José sabogal comunicara al Contratista, a través de la supervisión su autorización, conjuntamente con los estudios preliminares para el inicio del desarrollo del Expediente Técnico.

Las presentes consideraciones específicas están refreídas a la formulación y elaboración del anteproyecto, “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CASERIOS DE VENCIA, AGUA BLANCA, LA RAMADA, SANTA ROSA DE MALAT, HUANICO”

Para la formulación y definición del anteproyecto, el contrato deberá tener en cuenta:


18




Las normas y reglamentos, leyes vigentes que sobre el tema y otras por cada especialidad, sean necesarias.

Las condiciones climatológicas, topográficas y características mecánicas e hidrológicas del suelo.

La programación de reuniones de coordinación, plasmada en un diagrama de Gantt y Pet Cpm, seguimiento, control de avance y control de rendimiento, con la supervisión designada para tal fin; así como, con los profesionales de la Municipalidad distrital de José Sabogal que tiene a su cargo la aprobación de los entregables.

El estudio de pre inversión a nivel de perfil contiene un anteproyecto el cual tiene carácter de referencial, no obstante es posible que el consultor introduzca mejoras o ajustes que considere pertinente, siempre que no signifiquen una incidencia cuantitativa y cualitativa que supere el monto del proyecto. De existir la propuesta de modificación, esta deberá ser técnicamente sustentada y aprobada por la supervisión y el responsable del Área técnica de la Municipalidad Distrital de José Sabogal.

Fuentes de información. La Municipalidad Distrital de José sabogal proporcionara al contratista copia del estudio de pre inversión a nivel de perfil. Asimismo brindará facilidades y acceso a lugares y a personas relacionadas con el desarrollo y ejecución del proyecto.

Requisitos de presentación y entrega del anteproyectoSe presentara en papel Bond de 80 grs, color blanco tamaño A-4 (20x297mm) o múltiplos según el caso. Las hojas deberán contar con el logotipo de la empresa contratada. Todos los originales llevaran al margen de cada hoja, la firma del Jefe del Proyecto, del profesional responsable de cada especialidad, donde corresponda y del Supervisor especialista según el caso.

Los documentos estarán debidamente foliados, con índice u hojas de contenido, fecha de entrega, rotulados, con margen o foto realista en la carátula y el nombre del proyecto.

La impresión del texto debe ser de óptima calidad (primera impresión) con impresora tipo burbuja o inyección (cartucho de tinta) o sistema laser. Se utilizara un software de aplicación Microsoft Word para Office XP.

El contratista presentara la documentación escrita en un (1) original impreso y una (01) copia, en archivadores de palancas simples; así como dos (02) copias digitalizadas en medios magnéticos (CD-ROM). Una copia de la información impresa y digital quedara en custodia de la Municipalidad Distrital.

Los planos se presentaran impresos en papel Bond de 90 grs y en formato “A” (ISO/SIN), doblados en formato A4, debiendo el Consultor proponer a la Supervisión el tamaño del formato para la entrega Final.

Todos los planos en todas las entregas deberán estar nítidamente impresos, firmados y sellados por el Jefe del Proyecto, por el Profesional Principal responsable del diseño de cada especialidad y el supervisor encargado de la supervisión del estudio técnico.

Los planos se presentaran también en medio magnético (CD-ROM)

El contratista debe presentar los planos y gráficos del primer informe de cada especialidad, en un (01) ejemplar impreso y una (01) copia digitalizadas en medio magnético (CD-ROM).Una copia de la información impresa y digital quedara en custodia de la Municipalidad Distrital en la Oficina de Área Técnica.


171717




Contenido del anteproyectoFormará parte de la entrega y presentación del Anteproyecto los siguientes anexos.- Plan de Gestión del Proyecto- Informe Situacional de la inspección y el estado del terreno (verificación in

situ)- Levantamiento topográfico definitivo- Estudio de mecánica de suelos definitivo- Factibilidades de servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Energía

Eléctrica y otras que se requieran (o inicio de trámite).- Registro fotográfico para visualizar claramente el fotomontaje del

anteproyecto.- Perspectivas con fotomontaje de lo existente y/o apuntes. Por lo menos 03

apuntes o vistas en 3D del anteproyecto.- Fotocopia del cuaderno de avance y diagrama Gantt preliminar.

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA.

Incluye la obtención de la certificación del estudio de impacto ambiental.

Previa revisión y evaluación de los documentos entregados por el contratista, la supervisión a nivel de todas las especialidades emitirá su conformidad y la elevará al Área Técnica de la Municipalidad Distrital de José Sabogal para su revisión por el encargado o profesional que haga sus veces.

La Municipalidad Distrital de José Sabogal emitirá la resolución de aprobación del Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra cuando corresponda de acuerdo a la normativa vigente y comunicara al contratista y a la supervisión, la autorización para el inicio de los trabajos de la siguiente fase.

La Municipalidad Distrital de José Sabogal comunicara por escrito al Contratista y a la Supervisión, la aprobación del Anteproyecto y la autorización del inicio de la fase de desarrollo del Expediente Técnico del Proyecto a nivel de Ejecución de Obra (Segundo y Tercer entregable).

Con el fin de garantizar la calidad del expediente técnico, durante el periodo de elaboración, además de los programas sistematizados para el seguimiento y control del proyecto, el Jefe de proyecto bajo responsabilidad, deberá llevar a cabo las reuniones semanales de coordinación con la Supervisión del proyecto de Inversión y con el Área Técnica.

El Jefe de Proyecto velara por presentar los entregables de las diversas especialidades, compatibilizados y concordados entre sí, en los plazos establecidos. Cada vez que se presente un informe al supervisor (de acuerdo a los entregables establecidos), los documentos que forman parte del informe deberán estar firmados por el Jefe de proyecto y por todos los especialistas participantes, y con la opinión de los especialistas de la supervisión. Los documentos que se elaboren serán de fácil comprensión y lo suficientemente claros, precisos y completos, de modo que se eviten errores de interpretación y de omisión que generen adicionales, especialmente durante el proceso constructivo.

El expediente se elaborara sobre la base de los requerimientos establecidos en el estudio de Pre Inversión a nivel de código SNIP, en el Anteproyecto, en las Especificaciones Técnicas y todo lo indicado en los presentes Términos de Referencia.


18




El proyecto debe contemplar todos los requerimientos necesarios en temas de Seguridad.

Se debe tener en cuenta la normativa referida a los temas de seguridad, para el desarrollo del proyecto. La propuesta de Seguridad debe considerar factores de evaluación de INDECI.

El proyecto de seguridad debe ser coordinado con las diferentes especialidades contemplando los sistemas de protección a diseñar, teniendo en cuenta estándares de calidad mínimos a ser incluidos en el proyecto, los que se presentaran por escrito como parte de la memoria

Responsabilidades del consultor en la elaboración del expediente técnico

- Respetar la programación inicial y el plan de gestión del proyecto.- Elaborar los documentos técnicos completos que permitan ejecutar

eficientemente las obras.- Complementar, contrastar y compatibilizar la información de todas las

especialistas y de las áreas involucradas para lograr los objetivos del expediente técnico

- Coordinar de acuerdo al plan de gestión, la ejecución del Expediente Técnico, con la supervisión del proyecto.

- Los asuntos que impliquen modificación y/ampliación de las especificaciones técnicas o cláusulas contractuales, deberán estar debidamente sustentadas, con opinión de la Supervisión para que sean evaluados por la Municipalidad Distrital de José Sabogal y resueltos por la dependencia e instancia competente, de acuerdo a las cláusulas del contrato.

Requisitos para la presentación de los documentos escritos del expediente técnico

La presentación de los documentos escritos en todas las entregas será en papel “Bond” de 80 grs. Color blanco, tamaño “A-4” o múltiplos según el caso. Las hojas deberán contar con el logo de la empresa contratada. Todos los originales llevaran al margen de cada hoja, la firma del Jefe del Proyecto, de la Supervisión, profesional responsable de diseño de cada especialidad.

La impresión del texto debe ser de óptima calidad (primera impresión) con impresora tipo burbuja o inyección (cartucho de tinta) o sistema laser.

La documentación se presentara debidamente encuadernada y foliada, en archivadores blancos tipo pioners plastificados formato A-4, con índice u hoja de contenido, fecha de entrega, debidamente rotulados, con imagen o foto realista en la caratula y el nombre del proyecto en el lomo, conteniendo toda la documentación escrita en los entregables.

Requisitos para la presentación de los documentos gráficos del expediente técnico

Los planos se presentarán impresos en papel “Bond” de 90 grs. y en formato “A” (ISO/DIN), doblados en formato A4, contenidos en portapapeles de polipropileno (mica transparente) y en archivadores de palanca simples, debiendo el consultor proponer a la Supervisión el tamaño del formato para la entrega final.

Todos los planos en todas las entregas deberán estar nítidamente empresas, firmados y sellados por el Jefe del Proyecto, Supervisión, profesional responsable del diseño de cada especialidad y profesional responsable de la


171717




supervisión de cada especialidad, donde corresponda. Los planos de arquitectura, deberán estar visados y firmados además por el especialista de seguridad en defensa civil, en señal de conformidad.

Los planos presentados en CD.

La documentación se presentara debidamente encuadernada y foliada, con índice u hoja de contenido, fecha de entrega, conteniendo toda la documentación descrita en los entregables.Entregables del expediente técnico

Primer entregableA) Cronogramaa) Actividades

- Cronograma de actividades para la elaboración del expediente técnico de mejoramiento.

B) Estudios preliminaresa) Memoria Descriptiva

- Resumen Ejecutivo- Aspectos Generales

La presentación del primer entregable: los documentos escritos se entregran en una (01) original y una (01) copia y los documentos gráficos se (planos) en dos (02) ejemplares impresos en original; así como; dos (02) copias digitalizadas en CDs, conteniendo la documentación escrita y grafica completa.

Segundo entregableA) Estudios vialesa) Anteproyecto de Diseño Geométrico, Estudio de Suelos.b) Topografía

- Plano de coordenadas utm.- Plano de bm’s.- Plano de curvas de nivel.- Plano de planta y perfiles longitudinales y transversales.- Plano de edificaciones existentes.

c) Estudio de Impacto Ambiental. Resumen Ejecutivo. Antecedentes. Objetivos. Ubicación y Área de Influencia del Proyecto. Metodología. Descripción General del Proyecto. Bases del Estudio. Descripción de la Línea de Base Ambiental. Determinación de los Impactos Ambientales Directos e Indirectos. Plan de Manejo Ambiental. Plan de Monitoreo Ambiental. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional Plan de Contingencia. Plan de Cierre y>/o Abandono. Conclusiones y Recomendaciones. Toda la Información en Medio magnético. (CD)

d) Estudio Arqueológico.e) Estudio Hidrológico.Los documentos escritos se entregaran en una (01) original impreso y una (01) copias y los documentos gráficos (planos) en dos (02) ejemplares impresos en original; así como; dos (02) copias digitalizadas en CDs, conteniendo la documentación escrita y grafica completa. El desarrollo es a nivel de planos de obra (plantas, cortes, y elevaciones).


18




La entrega se efectuara con una exposición ante la Supervisión y las dependencias competentes del Municipalidad Distrital de José Sabogal, por parte de los profesionales de cada especialidad del contratista que conforman el Equipo Técnico del Proyecto.

Tercer entregable:

Expediente Técnico de ObraA) Memorias.

- Descriptiva.- De cálculo.

B) Estudios viales.- Diseño geométrico.- Diseño arquitectónico.- Análisis de impacto ambiental.- Análisis arqueológico.- Estudio estructural de obras de arte.- Estudio de tráfico.- Estudio vial.

C) Planos preliminares. (esc. 1/500)Elementos de las curvas. Radios. Tangentes. Externas. Longitud de curva Curvas de transición. PeralteAnchos. Calzada. Carriles. Bermas. Rampas para personas con habilidades diferentes. Muretes de señalización.Cruces. Vehiculares. Peatonales.

INFORME FINAL

Expediente Técnico de ObraA) Resúmenes y memorias.

- Resumen ejecutivo.- Memoria descriptiva.- Memorias de cálculo.

B) Especificaciones técnicas.- Especificaciones generales.- Especificaciones específicas.

C) Metrados.- Sustento de metrados por cada partida.- Planilla de metrados con gráficos y/o croquis explicativos.

D) Costos y presupuestos.- Presupuesto de obra.- Análisis de precios unitarios.- Relación de insumos y precios.- Formulas polinómicas.- Relación de equipo mínimo.- Desagregado de gastos generales.


171717




- Calculo de fletes y movilizacionesE) Programación y cronogramas.

- Calendario de avance de obra.- Calendario de adquisición de materiales.- Calendario de utilización de equipos.- Calendario de desembolsos.- Cronogramas en Gantt y Pert Cpm, indicando las rutas criticas del

proyectoF) Planos.

Ubicación y localización.- Plano de ubicación, de la zona del proyecto.- Plano de localización con relación a la ciudad de Venecia.- Plano clave mostrando la ubicación de los componentes de diseño y

calicatas, obras de arte, canteras y puntos de agua.

Levantamiento topográfico.- Plano de levantamiento topográfico general.

Planos de diseños geométricos.- Planos en planta y perfil longitudinal (escala 1/2000 para plano en planta

y para perfil H=1/2000 (horizontal) y V=1/200 (vertical), con curvas de nivel cada 1.00m o 2.00m.; o las más convenientes indicando todas las características del levantamiento).

- En la planta se indicara la referencia a los BM, postes de las empresas de servicios, buzones y ubicación de alcantarillas, cruces de carreteras y caminos de herradura, redes de sistemas de agua potable, canales de regadío, cruces de agua.

Detalles. - Planos de secciones transversales indicando las áreas y volúmenes de

explanaciones en cada sección.- Planos de perfiles longitudinales.- Plano de replanteo de las instalaciones de servicios de agua potable,

alcantarillado, energía eléctrica, telefonía (de ser necesario).- Plano de flujos de agua, especificando las direcciones de las corrientes

de agua.

Planos de señalización - Planos con todos los detalles tanto de las señalizaciones horizontales

como verticales.G) Impacto ambiental.

- Resumen ejecutivo.- Antecedentes.- Objetivos.- Ubicación y área de influencia del proyecto.- Metodología.- Descripción general del proyecto.- Bases del estudio.- Descripción de la línea de base ambiental.- Determinación de los impactos ambientales directos e indirectos.- Plan de manejo ambiental.- Plan de monitoreo ambiental.- Plan de seguridad y salud ocupacional- Plan de contingencia.- Plan de cierre y/o abandono.- Conclusiones y recomendaciones.


18




- Toda la información en medio magnética. (cd)

La documentación escrita se presentara, en cuatro (04) original y la documentación gráfica (planos), en cuatro (04) ejemplares impresas en original, así como, cuatro (04) copias digitalizadas en CDs, conteniendo la documentación escrita y grafica completa que corresponderán a la última versión e incluso el resultado de los análisis y/o estudios realizados los cuales irán escaneados y grabados en cada uno de los CDs, como también todas las fotografías concernientes al estudio de elaboración del expediente técnico.

La entrega final de los documentos escritos por especialidad, contendrán: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas de Materiales y procesos de ejecución o construcción por cada partida, siendo el fiel reflejo de los materiales indicados en los planos, memoria de cálculo, listado de insumos, metrados sustentados por partida y con los gráficos explicativos que se requieran, presupuesto, análisis de precios unitarios, presupuesto analítico con sus especificas actualizadas acorde a las actividades, formula polinómica, programación de la obra, calendario valorizado de obra, diagrama de barra tipo Gantt.

Este informe deberá presentarse con una exposición de los profesionales de cada especialidad del contratista, ante las dependencias competentes de la Municipalidad.

Una vez que la supervisión y el responsable de Área Técnica o el profesional que haga sus veces, emita la aprobación técnica respectiva, comunicara a la Gerencia de la Municipalidad Distrital de José Sabogal de tal hecho para dar validación y conformidad de los pagos respectivos, adjuntando la documentación correspondiente.

5.1.13 Forma de pago.

Se otorgara adelanto directo por un equivalente al 20% del monto del contrato o del monto que corresponde a la elaboración del expediente técnico (Fase I), contra entrega de la garantía y el comprobante de pago; amortizable en los pagos correspondientes.

Se considera el desembolso en 02 pagos por producto, de la siguiente manera:

Primer pago: 60% SEGUNDO ENTREGABLE: Expediente Técnico. Segundo pago: 40% TERCER ENTREGABLE: Aprobación con Resolución del

Expediente Técnico de Obra a Nivel de Construcción de Obra.

Los recursos para el pago provienen de las siguientes fuente de financiamiento: Donaciones y trasferencias, según Convenio N° 211-2014-FONIPREL. Recursos determinados (Rubro 18 Canon, sobrecanon, regalías, renta de

aduanas y participaciones) por la Municipalidad distrital de José Sabogal.

El monto considerado para la elaboración del Expediente Técnico en el Estudio de Pre Inversión con Código SNIP 240571 es de Ochentidos mil quinientos noventa con 00/100 nuevos soles (S/. 82,590.00), de los cuales el 99.90% corresponden a donaciones y transferencia S/. 82,507.00 (FONIPREL) y el 0.10 % (S/. 83.00) corresponde a la Municipalidad Distrital de José Sabogal.

Cabe indicar que para la elaboración del Expediente Técnico en el estudio de Pre Inversión con código SNIP 240571, realizado en el año 2012, no se ha considerado el estudio de Gestionar y elaborar la documentación técnico legal necesario para el desarrollo del expediente técnico y construcción de la obra, así como la gestión y obtención del Certificado de inexistencia de


171717




restos arqueológicos (CIRA); y, otros que requiera para la ejecución de Obra, por no existir la obligatoriedad de realizar dicho estudio en los proyectos de inversión pública, lo cual se da a partir del año 2013. Se hace necesario que se realice el estudio de mercado para la determinación del valor referencial.

5.1.14 Fórmula de reajuste.No se considera reajustes.

5.1.15 Adelantos.Se otorgara adelanto del 20% del costo del presupuesto de la Elaboración del Expediente Técnico.

5.1.16 Subcontratación.No se considera subcontrataciones.

5.1.17 Responsabilidades por vicios Ocultos.El plazo de responsabilidad del contratista y/o consultor por la elaboración del Expediente Técnico es de un año, que será contabilizado a partir de la fecha de aprobación del mismo por la entidad.

5.1.18 Normativa específica.Se tendrá en cuenta la Directiva N° 001-2011-EF/68.01, aprobada mediante resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01

5.2 EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Como se mencionó en el numeral “V” la presente contratación consta de dos fases: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra, para lo cual se tiene:

5.2.1. Actividades.Las actividades consiste que durante la etapa de ejecución de la obra se tiene que realizar el mejoramiento de la vía que parte de Venecia travesando los caseríos de Venecia Alta, Agua Blanca, Santa Rosa de Malat y Huanico; para ello se han considerado las partidas básicas, como son:

Verificación de la viabilidad del proyecto según código SNIP N° 240571 Etapa previa al inicio de la obra.

- Reunión coordinada con la entidad.- Reunión con el Funcionario designado por la entidad, autoridades y

beneficiarios de las localidades o caseríos implicados, a fin de indicar los trabajos a realizar.

Etapa constructiva o ejecución de la ejecución.- Trabajos preliminares:

Tener en obra el pul de maquinaria ofertada y que debe estar de acuerdo a los términos de referencia y operativa, lo cual será verificado por la supervisión de la obra.

Construcción de campamentos.



II

EJECUCIÓN DE OBRA (Mejoramiento Vial)

e) Ejecución de Obra según Expediente Técnico.f) Control de los parámetros de Calidad de acuerdo a

las Especificaciones Técnicas.g) Ejecución de Plan de Manejo Socio Ambientalh) Información Mensual y Final de Ejecución de Obra

18




Confección y colocación de carteles de obra - Movimiento de tierras.- Pavimentos.- Obras de arte y drenaje.- Señalización- Mitigación de impacto ambiental.- Capacitación en sensibilización a la población beneficiaria, en

conocimientos de gestión de infraestructura vial y mantenimiento dirigida a pobladores de la zona y funcionarios de las instituciones del IVP, Municipalidad, Rondas Campesinas, etc..

- Otras partidas que derivaran de la elaboración del expediente técnico.

De acuerdo al presupuesto del Perfil de Pre Inversión con código SNIP N° 240571 se han considerado las partidas que se muestran en el cuadro del presupuesto.Cuadro de metrados del Perfil de Pre Inversión con Código SNIP N° 240571


171717




PARTIDA UND. MED. METRADO

Resultado: 01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL01.00 TRABAJOS PRELIMINARES01.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS Global 1.0001.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA Global 1.0001.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 4.80X2.40M. Unidad 2.0001.04 TRAZO Y REPLANTEO Km. 27.5301.05 DESBROCE Y LIMPIEZA M2 12,000.0002.00 MOVIMIENTO DE TIERRA02.01 CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA EN MATERIAL SUELTO M3 3,679.3402.02 CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA EN ROCA SUELTA M3 55,514.5902.03 CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA EN ROCA FIJA M3 1,963.1202.04 RELLENO A NIVEL DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO M3 5,729.1102.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M3 55,001.81

03.00 PAVIMENTOS03.01 EXTRACCIÓN Y APILAMIENTO E=0.15 m M3 26,584.3103.02 CARGUIO M3 31,901.1803.03 TRANSPORTE A OBRA M3 31,901.1803.04 ESPARCIDO, RIEGO Y COMPACTADO DEL AFIRMADO M2 177,228.7604.00.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE04.01 CUNETAS04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO EN CUNETAS KM 11.9304.01.02 CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN MATERIAL SUELTO CON MOTONIVELADORA M3 80.8004.01.03 CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN ROCA SUELTA M3 1,218.2504.01.04 CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN ROCA FIJA M3 43.0804.02.00 ALCANTARILLAS TIPO ARMCO04.02.01 TRAZO Y REPLANTEO M2 477.3604.02.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NORNMAL PARA ALCANTARILLAS M3 722.4004.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 185.2804.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M3 645.4604.02.05 ALCANTARILLA TIPO ARMCO D=24" ML 200.0004.02.06 ALCANTARILLADO TIPO ARMCO D=36" ML 80.0004.02.07 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 M3 177.0404.02.08 ENCONFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCANTARILLAS M2 1,165.2804.02.09 AFIRMADO E= 0.15 M. M2 276.16

04.02.10 EMBOQUILLQDO DE PIEDRA M2 64.5604.03.00 BADENES 04.03.01 TRAZO Y REPLANTEO M2 486.0004.03.02 EXCAVACIÓN DE ESTRUCTURAS M3 150.5804.03.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M3 188.2204.03.04 COLOCACIÓN DE MATERIAL DE AFIRMADO EN BASE E=0.15 M2 486.0004.03.05 CONCRETO F'c=175 kg/cm2 M3 167.3804.03.06 EMBOQUILLADO DE PIEDRA M2 216.0004.03.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 172.8004.03.08 JUNTAS ML 195.0005.00.00 SEÑALIZACION05.01 SEÑALES DE KILOMETRAJE Unidad 29.0005.02 SEÑALES PREVENTIVAS Unidad 112.0005.03 SEÑALES REGULADORAS Unidad 9.0005.04 SEÑALES INFORMATIVAS Unidad 7.0006.00.00 VARIOS06.01.00 MATENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL Global 1.00

Resultado: 02 MITIGACIÓN AMBIENTAL07.00.00 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

07.01.00 Global 1.00

07.02.00 RESTAURACION DE AREAS UTILIZADAS COMO BOTADEROS Global 1.0007.03.00 REVEGETACION DE ZONAS AFECTADAS Global 1.00

Resultado: 03 CONOCIMIENTO EN GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL08.00.00 CAPACITACIÓN DE OBRA08.01.00 CAPACITACIÓN DE OBRA Global 1.00

DESCRIPCIÓN

RESTAURACION DE AREAS UTILIZADAS COMO CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS (VEMECIA, AGUA BLANCA, LA RAMADA, SANTA ROSA DE MALAT, CRUCE JERUSALEN)


18




En el Expediente Técnico que resulte de la Fase I de los Términos de Referencia (numeral 5.1 Elaboración del Expediente Técnico) de la presente contratación, el mismo que estará acorde con el Estudio de Pre Inversión del PIP con código SNIP N° 240571 y será revisado y visado por el responsable del Área Técnica o quien haga sus veces y aprobado mediante resolución de alcaldía de la Municipalidad Distrital de José Sabogal; conteniendo todo lo previsto en el numeral 5.1.12 en la parte de Expediente Técnico de Obra, entre ellos las planilla de metrados definitivos, los mismos que formaran parte de las actividades a ejecutar en la Fase II Ejecución de Obra, materia de la presente contratación.

Transferencia y liquidación fisco financiera de la obra.

5.2.1 Reglamentos Técnicos, Normas Metrológicas y/o Sanitarias. Ley de presupuesto del sector público del año fiscal vigente. Ley N° 27785, Ley Orgánica del sistema nacional de control y de la Contraloría

General de la República, así como sus normas aplicables y modificaciones. Ley N° 27293, Ley del Sistema nacional de Inversión pública (SNIP),

modificada por la Ley N° 28802, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, normas complementarias y modificatorias.

Decreto de Urgencia N° 002-2014 (Artículo 11).

5.2.2 Normas técnicas.Estas especificaciones se complementarán con lo establecido en las siguientes normas: Normas técnicas de edificaciones. Ley general de la persona con discapacidad y su reglamento Ley N° 27050. Normas Técnica de Edificación “Seguridad durante la Construcción”. Reglamento Nacional de Edificaciones Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras” del

MTC. Manual para la Conservación de Carreteras No Pavimentadas de Bajo

Volumen de Tránsito” del MTC. Manual de Ensayo de Materiales para Carreteras (EM-2000)”. Legislación Vigente en relación a los Aspectos Socio Ambientales, políticas y

prácticas ambientales del MTC. Resoluciones, directivas y demás normativa emitidas por las entidades del

Sub Sector Transportes relacionados con aspectos técnicos de la conservación de infraestructura vial.

Decreto Supremo N° 034-2008-MTC y Decreto Supremo N° 011-2009-MTC “Reglamento Nacional de Gestión de la Infraestructura Vial”.

Decreto Supremo N° 044-2008-MTC y DS N° 026-2009-MTC. Decreto Supremo N° 017-2007-MTC; Reglamento de Jerarquización Vial. Resolución Ministerial N° 660-2008-MTC/02 – Glosario de Términos de Uso

Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial. Resolución Ministerial Nº 404-2011-MTC-02 Demarcación y señalización del

derecho de vía de las carreteras del Sistema Nacional de Carreteras – SINAC.

Sistema de Gestión de Carreteras.

Esta normatividad se podrá ubicar en la página webhttp://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/caminos_ferro/manuales.htm.

5.2.3 Requerimientos del proveedor y su personal (contratista)

Perfil del proveedor.Persona Natural o Jurídica con inscripción en el registro nacional de proveedores del estado en el capítulo de ejecutor de obras.Antigüedad de la empresa 04 años (adjuntar documentación sustentatoria).


http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/caminos_ferro/manuales.htm

171717




No tener contrato pendiente de liquidación con la entidad, en caso de consorcio ninguno de sus consorciados.

Haber ejecutado como mínimo 3 obras similares y de montos iguales o superiores al valor referencial.Se considera obras similares a lo siguiente: Mejoramiento, Rehabilitación, Construcción de Trochas Carrozables y/o Caminos Vecinales, Pavimentos, Pistas.

Perfil del personal.

RESIDENTE DE OBRA (INGENIERO CIVIL):

La acreditación deberá ser sustentada con copia simple diplomas, certificados y otros

El profesional propuesto debe ser Ingeniero Civil, colegiado con 20 años de experiencia en el ejercicio de la profesión, habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú a la fecha de presentación de la propuesta técnica; acreditara con copia del título de Ingeniero Civil; copia de Diploma de Colegiado; certificado de habilidad; Carta de compromiso original de asumir la residencia, en el cual se indique el nombre del Ingeniero Residente, número de DNI, número de colegiatura, domicilio, teléfonos, correo electrónico y debe encontrase debidamente firmada por el representante legal de la empresa y por Ingeniero Residente, sellado y huella dactilar.

Deberá acreditar una experiencia como supervisor, residente y asistente en obras similares a la convocatoria de 3 años (36 meses), las mismas que deben ser sustentadas con: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) Actas de culminación de obra, actas de recepción y transferencia de obra. Las obras en la especialidad se refieren a vías de comunicación como son: Mejoramiento, Rehabilitación, Construcción de Trochas Carrozables y/o Caminos Vecinales, Pavimentos, Pistas.

Además el profesional propuesto como Ingeniero Residente de obra debe tener Capacitación mínima en:

Diplomado en Residencia y/o Supervisión de obras (Adjuntar copia del diploma y sus respectivos certificados).

Cursos de residencia o supervisión de infraestructura vial. Diplomado en Gerencia de Proyectos (Adjuntar copia del diploma y sus

respectivos certificados). Diplomado en Gerencia de Recursos Humanos (Adjuntar copia del diploma y

sus respectivos certificados). Diplomado en Ley de Contratación y Adquisiciones del Estado, de acuerdo a

las últimas modificaciones (Adjuntar copia del diploma y su respectivos certificados).

Debe ser acreditado con copia simple de los certificados, diplomas respectivos.

INGENIERO ASISTENTE DE RESIDENTE (INGENIERO CIVIL):

Ingeniero Civil, colegiado, con 10 años de colegiatura y habilitado, mínimo con dos 02 años (24 meses) de experiencia mínima como asistente, supervisor y/o residente de obras similares, colegiado y habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú a la fecha de presentación de la propuesta técnica; acreditara con copia del título de Ingeniero Civil; copia de Diploma de Colegiado; certificado de habilidad; Carta de compromiso original de asumir la residencia, en el cual se indique el nombre del Ingeniero Residente, número de DNI, número de


18




colegiatura, domicilio, teléfonos, correo electrónico y debe encontrase debidamente firmada por el representante legal de la empresa y por Ingeniero Residente, sellado y huella dactilar.

La experiencia laboral se acreditará con: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) Actas de culminación de obra, actas de recepción y transferencia de obra. Las obras en la especialidad se refieren a vías de comunicación como son: Mejoramiento, Rehabilitación, Construcción de Trochas Carrozables y/o Caminos Vecinales, Pavimentos, Pistas.

Además el profesional propuesto como Ingeniero Asistente de obra debe tener Capacitación mínima en:

Diplomado en Seguridad e Higiene en obras de Construcción Civil (Adjuntar copia del diploma y sus respectivos certificados).

Diplomado en Ley de Contratación y Adquisiciones del Estado (Adjuntar copia del diploma y sus respectivos certificados).

Diplomado en Gestión Ambiental (Adjuntar copia del Diploma y respectivo certificado).

Curso de actualización profesional en Costos y Presupuestos, entre ellos programas S10.

Diplomado en Dibujo Técnico de Arquitectura y Topografía (Adjuntar copia del diploma y sus respectivos certificados).

Manejo de Programación y Control de Obras. En Valorización y Liquidación de Obras Públicas.

La acreditación deberá ser sustentada con copia simple diplomas, certificados.

INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS (INGENIERO GEÓLOGO)

Ingeniero Geólogo colegiado y habilitado, con dos 02 años (24 meses) de experiencia mínima en obras similares en estudios de suelos y geotecnia. La experiencia laboral se acreditará con: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados. Las obras en la especialidad se refieren a vías de comunicación como son: Mejoramiento, Rehabilitación, Construcción de Trochas Carrozables y/o Caminos Vecinales, Pavimentos.

Con Especialidad en Geología.

Haber participado en capacitaciones de Guía Metodológica para la Revisión de Obras de Fuente de Agua, y cursos de Diseño de Pavimentos Nuevos y Rehabilitaciones; Pavimentos de Carreteras Proyecto, evaluación y Rehabilitación; y Asfalto en la Ingeniería Vial; el cual será sustentado con copia simple de certificados o constancias.

Tratamiento de Datos Geológicos

La acreditación deberá ser sustentada con copia simple diplomas, certificados.

INGENIERO ESPECIALISTA EN VOLADURAS (INGENIERO DE MINAS).

El profesional presentara certificado de estar Hábil en el Colegio de Ingenieros del Perú a la fecha de presentación de la propuesta técnica, copia del título de Ingeniero Civil o Ingeniero de Minas, copia de Diploma de Colegiado, Carta de compromiso original de asumir la responsabilidad de trabajar con la empresa en el manejo de explosivos, en el cual se indique el nombre del Ingeniero Experto en Explosivos, número de DNI, colegiatura, dirección teléfono, correo electrónico


171717




debe encontrarse debidamente firmada por el representante legal de la empresa y por Ingeniero Minero, sellado y huella dactilar.

Experto en explosivos con permiso de SUCAMEC.

Heber realizado 02 servicios y/o 2 años (24 meses) como experto en explosivos en entidad pública o privada; los mismos que deben ser sustentadas con: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados que demuestre la experiencia laboral. Las obras en la especialidad se refieren a todo aquello que comprende Mejoramiento. Además adjuntara copia simple del permiso de SUCAMEC vigente.

Además el personal propuesto como Especialista en Voladura debe tener Capacitación mínima en:

Curso de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos. Curso de Investigación y reporte de Incidentes. Curso de Materiales peligrosos de acuerdo a los estándares establecidos por la

OSHA – CFR29-1910.120q/NFPA, Nivel I-II-III-IV-V. Curso Teórico Practico de perforación y Voladura de Rocas. Licencia vigente a la fecha de presentación de la propuesta otorgada por la

DICSCAMEC.

INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD:

El profesional Ingeniero Industrial, Ingeniero Civil o Agrónomo, colegiado en el Colegio de Ingenieros del Perú a la fecha de presentación de la propuesta técnica, copia del título de Ingeniero Civil, copia de Diploma de Colegiado, Documento de compromiso original de asumir el Cargo de Especialista en Seguridad y Medio Ambiente, en el cual se indique el nombre del Ingeniero, DNI, colegiatura, dirección teléfono, correo electrónico debidamente firmada por el representante legal de la empresa y por Ingeniero Industrial, sellado y huella dactilar. Deberá acreditar una experiencia en obras similares a la convocatoria de 2 años (24 meses), las mismas que deben ser sustentadas con: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados que de manera fehaciente demuestre la experiencia laboral

Además el profesional propuesto debe tener Capacitación mínima en:

Respuesta a Incidentes con Materiales Peligrosos (Nivel Técnico III / Nivel Operaciones Defensivas II y I)

Análisis y Evaluación de Riegos en los Procesos industriales y Modelos de Fuego.

Curso en Gerencia de Operaciones, medio ambiente, seguridad y Salud Ocupacional (ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001), Especialización de Seguridad Industrial Tipo A, Conocimientos de Interpretación de la Norma G.50 Seguridad en la Construcción

Los mismos que serán sustentados con copia simple de los respectivos certificados emitidos por la entidad o institución donde realizó los estudios.

ADMINISTRADOR DE OBRA (CPC O ADMINISTRADOR DE EMPRESAS):

Administrador de Empresas o Contador Público en ambos casos Colegiado y con habilidad profesional vigente. Sustentar con copia de título y colegiatura, la habilidad en el ejercicio profesional se demostrará con una declaración jurada


18




simple del profesional propuesto debidamente firmada por el Representante Legal de la EmpresaExperiencia mínima de 60 meses en gestión administrativa pública o privada. Sustentar mediante (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados que de manera fehaciente demuestre la experiencia laboral. Ello sin perjuicio de que, ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la información contenida en los documentos presentados, la entidad realice la fiscalización respectiva.

Experiencia en recepción y liquidación de obras y/o proyectos, sustentar un mínimo de tres servicios mediante contratos o resoluciones de designación y el respectivo documento de conformidad (acta de recepción o resoluciones de liquidación donde se evidencie su efectiva participación).

Además dicho profesional deberá tener como mínimo la siguiente capacitación:Estudios actualizados a nivel de diplomado en Contrataciones del Estado. Sustentar con el diploma correspondiente y los respectivos certificados de estudios que lo respalden.

Capacitación en supervisión y liquidación de obras públicas debidamente sustentada con copia simple de certificados.

PERSONAL DE SALUD:

Licenciado en Enfermería y/o Técnico en Enfermería. Sustentar con copia de título profesional y/o Diploma. También acompañara una Declaración Jurada sellada, firmada y huella dactilar de compromiso de asumir el cargo de Personal de Salud en Obra, debidamente firmada por el Representante Legal de la Empresa.

Dicho profesional deberá acreditar Estudios de especialidad en Emergencias y Cuidado Critico, Acreditar mínimo 02 años (24 meses) de trabajo en actividades de salud realizado en zonas rurales y/o urbanas marginales, los que serán sustentados con ( i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o ( iii) certificados que , de manera fehaciente demuestre la experiencia laboral . Acreditar capacitación en PHTLS, (atención de pacientes en emergencia a

nivel pre- hospitalario). Acreditar estudios a nivel de diplomado o maestría en Seguridad y Salud

Ocupacional.

TOPÓGRAFO:

Presentará copia simple de Título en topografía o Técnico en construcción Civil, con Título a Nombre de la Nación egresado de SENCICO o cualquier otro instituto de instrucción tecnológica y/o Universidad que imparta dicha especialidad. Con 02 años (24 meses) de experiencia laboral mínima en obras similares a partir de la titulación.

Acreditar capacitación en manejo de equipo topográfico electrónico. Acreditar conocimiento en informática y software en AutoCAD.La experiencia se acreditara con Contratos, Certificados, Constancias que demuestre la experiencia laboral.

MAESTRO DE OBRA.Técnico en construcción civil, con tres (03) años de experiencia mínima en obras similares a partir de la titulación; (Mejoramiento, Rehabilitación, Construcción de Trochas Carrozables y/o Caminos Vecinales, Pavimentos, Pistas).


171717




La experiencia se acreditara con Contratos, Certificados, Constancias que demuestre la experiencia laboral.

Guardián.Con secundaria completa, 02 servicios como guardián, agente de seguridad o similar en entidad pública o privada.

La experiencia se acreditara con copia simple de: Contratos, Certificados, Constancias que demuestre la experiencia laboral y copia simple de certificado de estudios.

5.2.4 Materiales, equipos e instalaciones.

Materiales.Tendrá la responsabilidad de la adquisición de los materiales y/o insumos de acuerdo a la relación de insumos que resulte de la elaboración del expediente técnico, transporte de los mismos desde el proveedor hasta la obra; teniendo en cuenta a las especificaciones técnicas, las mismas que serán verificadas por la supervisión.

Equipos.

EQUIPO CANTIDAD

Camión plataforma 01

Tractor sobre orugas 190 – 240 hp 2.00

Cargador frontal sobre llantas 295 hp 4 m3 2.00

Rodillo liso vibratorio autopropulsado 101-135hp 10-12 ton 1.00

Motoniveladora de 145-150 hp 2.00

Compresora neumática 78 hp, con dos martillos de 29 kg. 2.00

Camión volquete 15 m3 350 hp 10.00

Camión cisterna 4 x 2 (agua) 395 hp, capacidad 5000 a 8000 gl. 2.00

Excavadora sobre oruga 247-268 hp 0.75-1.4 y3 2.00

Retroexcavador sobre llantas 154 hp 1.05 m3 2.00

Camioneta pick up 4 x 4 103 hp 2.00

Camion baranda de 2 ton 1.00

Rodillo neumático autopropulsado 74 kw 7-9 ton 1.00

Mezcladora de concreto de 11 p3 18 hp 2.00

Vibrador de concreto de 4 hp 2.00

Plancha compactadora 4.00Eestación total calibrada recientemente, equipada con prismas y sistema de intercomunicación. 1.00


18




Teodolito electrónico calibrado recientemente y equipado 1.00

Nivel de ingeniero calibrado recientemente 1.00El equipo requerido, puede ser propio o con promesa de alquiler.

Para el equipo arrendado o con promesa de adquisición, se adjuntarán los originales de las Cartas de Compromiso de Arrendamiento o Venta.

Se podrá presentar Declaración Jurada señalando que cuenta con los equipos en las condiciones que se especifica en los párrafos anteriores. La entidad podrá verificar la veracidad durante la ejecución contractual; y de comprobarse el incumplimiento de esta obligación esencial imputable al contratista, según lo dispuesto en el Artículo 168º del Reglamento, la Entidad queda facultada a resolver el contrato en los términos establecidos en la normatividad vigente.

Las Maquinarias y Equipos deben tener una antigüedad no mayor de cinco (05) años y encontrarse operativa.

Se podrá ofertar equipo de mayor capacidad y en cantidad mayor. Sera verificada por la supervisión, quien será el encargado de declararlo

conforme o rechazarlo. La maquinaria que sufriera desperfectos durante la ejecución de la obra ser

reparada o repuesta por el contratista dentro de las 24 horas siguientes con otra similar o mejor, de lo contrario será efecto de penalidad.

Especificaciones técnicas de materiales y equipos

Las especificaciones técnicas, tienen por finalidad complementar los lineamentos establecidos en los términos de referencia, detallando los conceptos generales que deben seguir el contratista durante el proceso de desarrollo del proyecto.

La Municipalidad Distrital de José Sabogal tiene autoridad respecto a los procedimientos, calidad de los materiales y métodos de trabajo. Los criterios de diseño involucran sin excepción las mejores prácticas de construcción, empleando materiales de calidad, equipos y técnicas de última generación, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la Municipalidad Distrital de José Sabogal, quien tiene además, el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estándares utilizados en la infraestructura vial.

Seguridad, y Señalización.

Consideraciones preliminares

GeneralidadesTodos los materiales necesarios para la ejecución de la obra, serán suministradas por el Contratista, por lo que es de su responsabilidad y selección de los mismos y de las fuentes de aprovisionamiento del Proyecto, teniendo en cuenta que los materiales deben cumplir como mínimo, con todos los requisitos de calidad exigidos en las presentes especificaciones y especificaciones estándares ISO.

Los materiales y elementos que el contratista emplee en la ejecución de la obra sin el consentimiento y aprobación de la Supervisión podrán ser rechazadas por este cuando no los encuentre adecuados.

Certificado de CalidadLos materiales utilizados en obra y que sean fabricados comercialmente, deben estar respaldados por certificados del productor en el que indique el cumplimiento


171717




de los requisitos de calidad que se establecen en estas especificaciones y otros de carácter oficial.

Asimismo, los materiales que por su naturaleza química o su estado físico presentan características propias de riesgo deben contar con las especificaciones de producción respecto a su manipulación, transporte, almacenamiento así con las medidas de seguridad a ser tomadas en cuenta. En caso que ello no sea proporcionado por el productor deberá ser respaldado por una ficha técnica elaborada por un profesional competente.

Esta disposición no impide que la supervisión solicite al contratista, como responsables de la calidad de la obra, la ejecución de las pruebas confirmatorias en cualquier momento, en cuyo caso si se encuentran que no están en conformidad con los requisitos establecidos serán rechazadas estén instaladas o no.

Copias de los certificados de calidad por el fabricante o de los resultados de las pruebas confirmativas deben ser entregadas al supervisor.

Almacenamiento de materiales

Los materiales tienen que ser almacenados de manera que se asegure la conservación de sus cualidades y aptitudes para la obra.

Los materiales almacenados, aun cuando hayan sido aprobados antes de ser almacenados, pueden ser inspeccionados, cuantas veces sean necesarias, antes de que se utilicen en la obra. Los materiales almacenados tienen que ser localizados de modo que se facilite su rápida inspección.

Cualquier espacio adicional que se necesite para tales fines tiene que ser provisto por el contratista sin costo alguno para la Municipalidad Distrital de José Sabogal. En el almacenamiento de los materiales es responsabilidad del contratista garantizar medidas mínimas de seguridad a fin de evitar accidentes que afecten físicamente lo trabajadores y personas que circulen en la obra.

Serán responsabilidad de la supervisión la verificación del cumplimiento de las mismas, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

- Los materiales son almacenados, fuera del área de tránsito peatonal y de traslado de maquinarias y equipos.

- Los materiales no sean apilados contra tabiques y paredes sin comprobar la suficiente resistencia para soportar la presión. Se recomienda una distancia mínima de medio metro (0.50m) entre el tabique pared y las pilas del material.

- Las barras, tubos, maderas, etc., se almacenen en casilleros para facilitar su manipuleo y así no causar lesiones físicas al personal.

- En el almacenamiento de los materiales que por su naturaleza química o su estado físico presenten características propias de riego se planifique y adopten las medidas preventivas respectivas según las especificaciones técnicas dadas por el productor o en su defecto por un personal competente en la materia.

- Las medidas preventivas así con las indicaciones de manipule, transporte y almacenamiento de los materiales de riego sean informadas a los trabajadores mediante carteles estrictamente ubicados en la zona de almacenamiento.

- El acceso a los depósitos de almacenamiento está restringido a la personas no autorizadas y en el caso de acceso a depósitos de materiales de riego las personas autorizadas deberán estar debidamente capacitadas en las medidas de seguridad a seguir y así mismo contar con la protección adecuada requerid según las especificaciones propias de los materiales en mención.


18




Todas las áreas de almacenamiento temporal e instalaciones de las plantas tienen que ser restauradas a su estado original por el contratista.

Instalaciones.Todas las instalaciones serán realizadas por el contratista de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas, las que serán verificadas por la supervisión. Las mismas que a la culminación de la obra realizar el retiro y arreglo del terreno.

5.2.5 PLAN DE TRABAJO.El plan de trabajo será establecido de acuerdo al plazo establecido en la Fase II Ejecución de Obra y las características de la obra, cumpliendo para ello con:

En función a la programación de obra plasmada en el estudio de Pre Inversión del PIP con Código SNIP N° 240571 y el que resulte de la elaboración del Expediente Técnico y los formatos 5A y 5B de FONIPREL.

Contar con los profesionales y material logístico. Coordinaciones con la entidad, autoridades y beneficiarios. Cronograma de adquisición de insumos (mano de obra, materiales, maquinaria,

equipos y herramientas). Cronograma de programación de obra del Expediente Técnico. Planificación del desarrollo de cada una de las actividades que forman parte de

la ejecución de la obra y precauciones tomadas teniendo en cuenta las características de la zona, a fin de cumplir con la programación de la obra, como son: Estaciones del año, altitud, latitud y condiciones climatológicas, distancia a la ciudad donde se encuentra los almacenes y/o talleres de los proveedores de bienes y servicios, características de las vías, ubicación de las canteras, botaderos, puntos de agua.

5.2.6 PROCEDIMIENTO.

5.2.6.1 Aspectos constructivos de la obra

Aspectos Generales: Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a lo señalado en el contrato, bases, términos de referencia, Planos y especificaciones técnicas del expediente técnico (aprobado por la entidad). Para la presente obra deberán tomar las acciones necesarias para reducir al mínimo el impacto ambiental.

Replanteo de la obra: El contratista será responsable por el correcto replanteo de la obra de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas con relación a la coordenadas originales y cotas de referencia, igualmente será responsable por la exactitud de las cotas, dimensiones y alineamientos de todas las partes de la obra incluyendo el suministro de todos los instrumentos, equipos y trabajadores necesarios para tal fin. en caso que en cualquier fase de la obra se descubra un error originado por el contratista en lo que se refiere a las posiciones, cotas, dimensiones o alineaciones de cualquier parte de la obra, este deberá rectificar tal error sin cargo alguno para la entidad.

Corresponde al contratista proteger y preservar cuidadosamente todos los hitos, alineaciones, plomos, marcas y otros objetos utilizados en la topografía de la obra. La verificación del trazado o de alguna línea o nivel por la supervisión, no exonerara de ningún modo al contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos

Suministro de materiales equipos de construcción y personal: El contratista deberá suministrar todo los materiales, equipo nacional e importado, obras temporales y personal para la construcción de la obra, incluyendo el personal de la Dirección Técnica, así como todos


171717




los demás insumos que se necesiten para la construcción hasta el término de la obra

Laboratorio de ensayo de materiales:- El contratista efectuara los análisis y ensayos necesarios para el

control de la obra de acuerdo con las estipulaciones de las especificaciones técnicas del Expediente Técnico, y según sea solicitado por la supervisión. No se admitirán pruebas conjuntas, ni que el contratista y el supervisor contraten laboratorios de una misma institución.

- No se podrá pasar de una etapa a otra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva conformidad de los resultados de las pruebas de laboratorio emitida por la supervisión.

- El contratista deberá suministrar, libre de costo para la entidad todos los materiales de consumo, la mano de obra auxiliar y los transportes necesarios para la ejecución de tales pruebas.

- Los ensayos se llevaran a cabo en laboratorios de instituciones públicas o privadas de reconocido prestigio y que cuenten con aprobación previa de la supervisión.

5.2.6.2 Limpieza del sitio durante y al término de la obra

Es responsabilidad del contratista el mantenimiento y limpieza permanente de los campamentos y como también a lo largo de toda la obra.

Antes de la aceptación final, el contratista deberá remover todos las instalaciones de superficie incluyendo, galpones, edificaciones, etc., y entregar el sitio a la entidad en buena condiciones y con la aprobación de la supervisión.

Las construcciones, equipos, materiales e instalaciones pagadas por la entidad quedara de su propiedad y a su disposición y serán trasladadas hacia el depósito de la misma o mantenidas en el sitio, a decisión de la supervisión quien previamente coordinara con la entidad.

Todos los elementos que resulten del desmontaje de edificaciones e instalaciones existentes y que se encuentren en condiciones aceptables y que a juicio de la supervisión sean rescatables, deberán ser puestos a disposición de la entidad.

5.2.6.3 Disposición de desperdiciosLos desechos resultantes de la excavación, deberán ser depositadas en la zona indicada por la supervisión. Esta área para desechos deberá ser ubicada dentro de la distancia máxima prevista para este propósito en las Especificaciones Técnicas, y tratadas según se estipula en el estudio de impacto ambiental.

5.2.6.4 VigilanciaEl contratista será el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad y protección de las personas e instalaciones de la obra, para lo cual deberá proveer durante los trabajos, el personal, cercos, iluminación y otros elementos adecuados que se requiera.

El contratista deberá proporcionar guardianía general y el personal auxiliar de servicios para el personal de obra y las instalaciones de uso común.


18




El servicio de guardianía se realizara durante las 24 horas del día, en tanto que el resto de servicios se atenderán de acuerdo a los horarios que se establezcan.

5.2.6.5 Mitigación del impacto ambiental

El contratista dará cumplimiento a las Normas y Recomendaciones (Reglamento Nacional de Edificaciones y normativa vigente sobre la materia) para la protección del medio ambiente, que sean aplicables a los trabajos que realiza en el lugar de la obra, originados por los trabajos que realiza y subsanara las observaciones que le formule la supervisión y/o los que formulen entidades oficiales de protección del medio ambiente.

El contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidos por la entidad y la legislación correspondiente, en lo que respecta al medio ambiente y seguridad y salud ocupacional.

5.2.6.6 Mano de obra

Contratación de personal: el contratista deberá priorizar personal obrero de la zona, y tomara las providencias relativas a la contratación, alojamiento transporte, alimentación, pago de salarios y beneficios sociales de sus trabajadores, sean estos locales o de otros lugares, en tanto sea necesario de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Instalaciones provisionales de campo: El contratista proveerá a su costo las instalaciones en un área apropiada para todo un personal obrero, técnico, administrativo y el staff, relacionados con su contrato.Estará dotado de agua potable, agua fría, electricidad, instalaciones sanitarias, servicios higiénicos, y de otros servicios que el contratista crea necesario para el alojamiento de su personal y de conformidad con los reglamentos existentes.Asimismo proveerá además, instalaciones para la supervisión equipados con oficinas y servicios, según relación a tratar con la supervisión.

Seguridad Pública: La entidad gestionara cuando sea necesaria la concurrencia de la fuerza pública en el sitio, vías de acceso principal y transporte de materiales y quipos así como de depósitos transitorios de materiales y quipos de la entidad y del contratista. Corresponde al contratista y a la supervisión solicitar a la entidad el refuerzo necesario. El costo de estos servicios será asumido por el contratista.

Registros relativos al personal: El contratista entregara a la supervisión en sus oficinas, cada vez que la supervisión lo solicite y en la forma que ella establezca, la planilla, de personal empleado o a ser empleado por el contratista en el sitio, con la información exigida por la normas vigentes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Legislación de trabajo: El contratista deberá respetar las disposiciones vigentes de la legislación del Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo de todo el personal a su carga para la ejecución de la obra. La Supervisión verificara su cumplimiento.

5.2.7 Prestaciones accesorias de la presentación principal

5.1.8.1. Capacitación y/o entrenamiento.Se desarrollara la capacitación a los involucrados (IVP, Municipalidad Distrital de José Sabogal y población beneficiaria) en los temas considerados y programación considerados en el expediente técnico.


171717




La evaluación y cumplimiento de ello estará a cargo de la supervisión.

5.2.8 Medidas de control.Para la recepción de la obra el contratista deberá considerar, entre otros, el protocolo de pruebas durante la ejecución de la obra en todas las especialidades que mencionan las especificaciones técnicas del Expediente Técnico de la obra.

Estos procedimientos podrán realizarse durante y al término de los trabajos y culminación de la obra. Los protocolos de prueba deben ser suscritos por el contratista y la supervisión.

5.2.9 Seguros aplicables.El contratista antes del inicio de obra deberá tomar por su cuenta todos los seguros previstos en las bases de licitación y legislación vigente y todos los que sean necesarios para la correcta ejecución de la obra, que forman parte del contrato, debiendo exhibir ante la entidad las pólizas correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas pólizas deben indicar el nombre, ubicación de la obra y numero de licitación pública.

5.2.10 Lugar y plazo de la prestación del servicio de consultoría.

Lugar.El lugar se encuentra detallado en el numeral 5.1.10 en la etapa de elaboración del Expediente técnico.

Plazo.El plazo de ejecución contractual deberá efectuarse en los siguientes plazos: Fase I : Elaboración del Expediente Técnico a nivel de ejecución del Obra: 60 dcFase II: Ejecución de la Obra: 270 días calendarios (dc)Plazo Total: 330 días calendarios

El Contratista deberá ejecutar la obra en el plazo establecido de 270 días calendarios, materia del contrato, previa aprobación del Expediente Técnico con Resolución de Alcaldía, cuyo plazo de ejecución se contabilizará a partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el Artículo 184° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

5.2.11 Resultados esperados (Etapa II).

Mejoramiento estructural de la vía:Se espera el mejoramiento de la vía desde Venecia hasta Huanico, a nivel de afirmado (e = 0.20 m.) utilizando material de afirmado de las canteras definidas en la etapa de elaboración del expediente técnico, con un ancho de calzada de 3.60 m. y bermas de 0.50 m., construida sobre una base granular de 0.20 m. de espesor, que se apoya en la subrasante compactada. Se considera obras de arte y drenaje como la construcción de cunetas laterales sin revestir (0.50 m. x 0.30 m.) en una longitud de 11,930 metros, 40 alcantarillas con TMC de 24” de diámetro, 16 alcantarillas con TMC de 36”, 12 badenes, muros de mampostería y muros secos donde existen zonas frágiles. Señalización vertical: Señales preventivas, reguladoras e informativas, postes kilométricos. A fin de mantener el equilibrio ecológico se plantean actividades de mitigación del impacto ambiental.

Metas Indicadas en el Estudio de Pre Inversión (Código SNIP N° 240571)


18




Las Metas descritas en elcuadro anterior son las consideradas en el Estudio de Pre Inversión Viable con código SNIP N° 240571, por lo que las metas definitivas serán determinadas o plasmadas con precisión en el Expediente Técnico de Obra, las que obligatoriamente tendrán que guardar relación con las del estudio de Pre Inversión (Mejoramiento Vial) – Ejecución de Obra y con la aprobación de Supervisión

Elaboración de Diagnóstico Técnico Legal de predios afectados (DTL)El objetivo del diagnóstico técnico legal es la de determinar la condición técnica y Jurídica de los predios afectados por el proyecto de obra vial, situación que se realiza mediante una ficha técnico legal para cada uno de los predios afectados por el citado derecho de vía, el cual comprenderá, los datos generales de la ubicación, progresiva, descripción general características físicas de cada predio condición física y jurídica respecto a propietarios y/o posesionarios, incluyendo material fotográfico a color y con ello el respectivo análisis legal, análisis técnico, conclusiones, recomendaciones y observaciones generales que se puedan determinar mediante plazos y costos para un posterior saneamiento de los predios materia de afectación de ser posible, debiendo precisarse que la documentación que se presente debe ser actual (no mayor a tres meses de emitida), para lo cual deberá convocar a reuniones con los afectados y autoridades locales.


Descripción Und. Med. MetaPavimento a nivel de afirmado m2 15,720.46Cunetas revestidas de concreto triangular ml 12,516.14Cunetas revestidas de concreto rectangular urbana ml 2,045.77

Cunetas revestidas de concreto trapezoidal ml 1,575.85Alcantarilla TMC 60” und 04Alcantarilla TMC 48” und 04Alcantarilla TMC 36” und 28Alcantarillas tipo MCA (0.80 x 0.80m) und 01Alcantarillas tipo MCA (0.90 x 0.90m) und 16Alcantarillas tipo MCA (1.00 x 1.20m) und 01Alcantarillas tipo MCA (1.25 x 0.80m) und 01Alcantarillas tipo MCA (2.20 x 1.60m) und 01Alcantarillas tipo MCA (2.20 x 1.80m) und 01Alcantarillas tipo MCA (2.50 x 2.40m) und 01Alcantarillas tipo MCA (3.00 x 2.00m) und 01Alcantarillas tipo MCA (4.00 x 2.00m) und 01Muros de concreto ml 152.00Sub Dren Profundo ml 1,542.90Señal preventiva und 147.00Seña reglamentaria und 49.00Señal informativa m2 34.40Poste de Kilometraje und 12.00Revegetación Ha 10.90Readecuación ambiental de áreas de cantera m2 40,000.00Programa de educación ambiental mes 6.00Programa de señalización ambiental und 20.00Programa de contingencias GLB 1.00Programa de seguimiento y vigilancia mes 6.00

171717




5.2.12 Forma de pago.

Se considera el pago a cuenta, en función a las valorizaciones de avance de obra, que serán en número de 09, las mismas que serán presentadas en forma mensual dentro de un plazo máximo de cinco (5) días calendarios, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva. Teniendo en cuenta las condiciones establecidas en los Artículos 181 y 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

Además quincenalmente presentara la ficha quincenal de acuerdo al modelo que le proporcione la entidad (ficha quincenal de Provias Nacional) y demás documentación requerida.Los recursos para el pago a cuenta durante el periodo de la ejecución de la obra provienen de las siguientes fuente de financiamiento:

Donaciones y trasferencias, según Convenio N° 211-2014-FONIPREL. Recursos determinados (Rubro 18 Canon, sobrecanon, regalías, renta de

aduanas y participaciones) por la Municipalidad distrital de José Sabogal.

El monto considerado para la Ejecución de la obra, en el Estudio de Pre Inversión con Código SNIP 240571 es de Tres millones ciento sesenta y uno mil ochocientos sesenta y cinco con 00/100 nuevos soles (S/. 3 161,865.00), de los cuales el 99.90% corresponden a donaciones y transferencia S/. 3 158,703.00 (FONIPREL) y el 0.10 % (S/. 3,162.00) corresponde a la Municipalidad Distrital de José Sabogal.

El pago de las valorizaciones de obra (Ejecución de Obra) estará en función a las Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014 y 2015 a favor de los Gobiernos Locales de la Convocatoria FONIPREL 2014 por el Ministerio de Economía y Finanzas, en cumplimiento al Convenio N° 211-2014-FONIPREL y el Decretos Supremo N° 278-2014-EF con su correspondiente anexo 01. Como también a lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 002-2014 (Articulo 11)

5.2.13 Fórmula de reajuste.Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

5.2.14 Adelantos.La Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artículo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases24.

24 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente


18




En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección específica de las Bases, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

5.2.15 Otras penalidades aplicables.

5.2.15.1 Responsabilidad por daños

Daños a la obra, a personas y a propietarios.El contratista es responsable y tiene la obligación de proteger los trabajos ejecutados contra daños, pérdida de materiales y perjuicios ocasionados a la obra, a las personas y a las propiedades de terceros (incluyendo entre los terceros la entidad y a cualquier persona contratada por ella en relación o no con la ejecución de la obra), a los empleados u obreros suyos y que sean debido a actos, omisiones, accidentes de cualquier naturaleza (incluyendo las causas de las fuerzas mayor o fortuitas), que se verifiquen durante la construcción de la obra y hasta la recopilación de la misma. La responsabilidad del contratista es acorde al artículo 154º del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado.

De producirse daños, perdida de materiales y perjuicios ocasionados a la obra, serán de cuenta y riesgo del contratista ya sea que provengan de actos u omisiones del mismo o de otras causas imputables a él. En cualquier caso, el contratista debe inmediatamente reparar o reemplazar lo dañado. El tiempo que demande la reparación o reposición del daño sufrido no será motivo de prorroga en el plazo de ejecución.

Correrá por cuenta del contratista y de acuerdo a ley, las lesiones o muerte del personal del contratista y las pérdidas o daños que sufran los bienes materiales y que se produzcan durante el periodo de cumplimiento del contrato o como consecuencia del mismo y que no constituyan riesgo de excepción.

Además el contratista deberá proveer por su cuenta y costo la solución de los inconvenientes, y la reparación de los daños mencionados y deberá mantener indemne a la entidad de todo reclamo o daños y perjuicios que en consecuencia del desplazamiento de sus equipos o de obras provisionales, dentro y fuera de la zona de la obra, así como, de los reclamos, acciones y demandas que se interpongan o se promueven, en relación a la ejecución de la obra.

Después de la recepción de obra esta quedara bajo la responsabilidad de la entidad, salvo las anteriores responsabilidades del contratista según lo establecido por el artículo 50º de la ley de Contrataciones del Estado y el artículo 1784º del Código Civil.

Indemnizaciones requeridas por la entidadEl contratista cubrirá a la entidad y a cualquier persona contratada por esta en relación con la ejecución de la obra, de cualquier reclamo o pedido de indemnización de los obreros y/o de los empleados del Contratista o de sus Subcontratistas, que surja o este amparado por las leyes sociales, así como también por las otras leyes, estatutos, ordenanzas, reglamentos, ordenes, decreto o resoluciones.

técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.


171717




Protección y restauración de propiedadesEl contratista no entra en propiedad ajena sin obtener los correspondientes permisos, será responsable por el cuidado de toda propiedad pública y privada de posible afectación por la obra, y usara todas las precauciones razonables para impedir daño o desperfectos a ellas.

Cuando o donde hubiera daño o desperfectos por acto imputable al contratita, a la propiedad privada o pública, tendrá la obligación de reparar a sus costo las propiedades dañadas hasta ponerlas en condición similar o igual a la que tenía antes de dañarlas, o de compensar los daños tan pronto como sea posible.

Seguridad Pública y en los TrabajosEl contratista tomara todas las precauciones razonables para disminuir al mínimo los riesgos de pérdidas de vida o daños a la salud de las personas durante la ejecución de la obra. Protegerá donde sea necesario el perímetro y zonas vecinas a todas las áreas de trabajo y de construcción de cualquier naturaleza, por medio de cercos u otras protecciones adecuadas e instalara donde sea necesario señales, luces, reflectores y guardianes.

El contratista respetar y aplicara todos los reglamentos de seguridad aplicables a este tipos de obras, proporcionando a su personal los elementos de protección necesarios, así como en el uso de su equipo de construcción, de talleres, campamentos, vehículos, etc., responsabilizándose por el cumplimiento de las normas de seguridad para con su personal, incluyendo el de los subcontratistas.

Cuando en opinión de la supervisión, cualquier operación, trabajo o condición laboral entrañase peligro para las personas y/o las propiedades, tal operación deberá ser inmediatamente interrumpida, debiendo el contratista adoptar todas las medidas de seguridad antes de proseguir los trabajos.

Lo establecido en el párrafo anterior no deberá ser interpretado, en modo alguno, como exoneración de la responsabilidad del contratista en la ejecución de la obra.

5.2.16 Subcontratación.El contratista para la realización de subcontrataciones, tendrá que solicitar la autorización de la entidad; teniendo en cuenta lo considerado en el Artículo 37 de la ley de Contrataciones del Estado y su Reglamentación (artículos 146 y 253).

5.2.17 Otras Obligaciones.- El contratista deberá implementar las acciones necesarias para el real

cumplimiento de la ley contrataciones del estado y su reglamento, el Reglamento Nacional de Edificaciones, leyes, resoluciones, ordenanzas municipales u otras aplicables a la obra; así como, para el suministro y transporte de materiales y equipos, acciones que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la entidad responsabilidad, frente a las reclamaciones a que diere lugar el contratista por infracción de las mismas.

- El contratista deberá cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentos en materia laboral, previsión social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la industria de la construcción en el sitio de obra y/o campamentos que establezca por motivo de este contrato. En caso de incumplimiento de esta obligación, y con reclamo debidamente justificado y


18




probado, la entidad podrá retener del contratista, el monto reclamado o solicitarle que constituya una fianza o garantía a favor de esta que cubra dicho monto, hasta que el reclamo sea absuelto.

- El contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la supervisión, que sean solicitados con sujeción al contrato, debiéndole proporcionar la supervisión las facilidades y/o elementos, a fin que el seguimiento y control se efectué en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.

- Durante la realización de los trabajos y demás actividades correspondientes a la obra, el contratista se ajustara estrictamente a los plazos consignados en los calendarios valorizados de avance de obra y de adquisición de materiales que formaran parte del contrato, respetando el cronograma de pagos establecido.

- El contratista no podrá iniciar la ejecución de la obra, si no ha sido aperturado el cuaderno de obra. Con la apertura del cuaderno de obra, el contratista se somete al seguimiento y control de la supervisión en todo lo que se refiere a la obra.

- El contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos de interés histórico o de otra naturaleza o de valor significativo que se descubra en la zona de la obra sea notificado de inmediato a la supervisión, quien notificara a la vez a la entidad acerca del descubrimiento y determinar la manera de proceder de acuerdo a las disposiciones vigentes sobre el particular.

- Respecto a la documentación que obra en su poder relacionado con el proyecto, el contratista se compromete en forma irrevocable a guardar confidencialidad y no disponer, no hacer uso de ella en ningún momento, para fines distintos a los intereses de la entidad, ni después de la culminación del proyecto, sin previa autorización escrita de la entidad.

- El contratista queda obligado a cumplir con los procedimientos contemplados en toda su extensión del numeral 5.2.6, como son: Aspectos constructivos de la obra. Limpieza del sitio durante la ejecución y al término de la obra. Disposición de desperdicios. Vigilancia. Mitigación de impacto ambiental. Mano de obra.

Equipos, materiales y obras temporales

Instalaciones y equipos de Construcción: El contratista entregara antes del inicio de los trabajos, para aprobación de la supervisión, un cronograma de utilización de los equipos ofertados y/u otros que fueran necesarios, a criterio de la supervisión, para cumplir con el cronograma de obra, en el que deberá estar claramente indicado el tipo, la cantidad y plazos de los diferentes equipos a ser utilizados en la obra.

El contratista se compromete a mantener en el sitio de los trabajos, de acuerdo con los requerimientos de la obra y al cronograma de utilización de equipos, el equipo de construcción adecuado y suficiente, el que deberá ser mantenido todo el tiempo en condiciones eficientes de trabajo, tener capacidad para realizar con eficacia y seguridad de la obra determinada en los documentos contractuales, dentro de los términos y condiciones especificadas en ellos, estando sujeto en todo omento, u disponibilidad, a las inspecciones y pruebas que considera conveniente realizar la supervisión.

La aprobación de los equipos del contratista por parte de la supervisión no lo releva de su obligación de ejecutar la obra de acuerdo con los documentos contractuales. El contratista no podrá hacer ningún cambio o modificación en el equipo e instalaciones aprobadas por la Supervisión, ni remover del sitio de la obra ningún equipo sin expresa autorización de la supervisión en cada caso.


171717




La Supervisión tendrá derecho a exigir al Contratista un aumento o cambio total o parcial del equipo, si en el curso de la ejecución de los trabajos se pone de manifiesto a juicio de la Supervisión, que uno u otro equipo o ambos resultan total o parcialmente defectuosos, inadecuados o insuficientes.

Calidad de los materiales y ensayo de los mismos.Todos los materiales y la calidad de los servicios deberán estar de acuerdo a las especificaciones técnicas insertas en el Expediente Técnico aprobado por la Entidad y a lo estipulado en el Contrato y, sin perjuicio de ello, sujeto a la fiscalización del Supervisor.

Tales materiales y servicios serán periódicamente objeto de las pruebas de calidad que la Supervisión determine, bien sea en el local de fabricación, en el sitio de Obra o en ambos.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

Inspecciones y Autorización.

Acceso al sitio de los trabajos y lugares de fabricación.La entidad y la Supervisión, así como cualquier persona autorizada por escrito, tendrá en cualquier momento acceso a la Obra, así como a cualquier oficina y local donde se está desarrollando trabajos o de donde provengan los materiales, artículos manufacturados o equipos para empleo en las obras, debiendo, el Contratista facilitar, en la mejor forma posible este acceso, suministrando para tal fin toda la asistencia necesaria. Tales visitas o inspecciones no deberán inferir con los trabajos del Contratista.

Inspección previa de las Obras.Ningún trabajo será cubierto sin previo examen y aprobación de la Supervisión, debiendo el Contratista proporcionar amplias facilidades para que la Supervisión los examine.

El Contratista notificará a la Supervisión mediante el cuaderno de Obra cuando los trabajos estén preparados para examen, debiendo la Supervisión sin demora justificada, llevar a cabo la medición de las mismas y anotar los resultados en el respectivo cuaderno de Obra.

El contratista comunicará a la Supervisión, con la debida anticipación, la fecha y hora en que iniciará o re iniciará un trabajo, sin lo cual no podrá iniciarlo o reiniciarlo. En general, ningún trabajo podrá ser ejecutado sin la inspección y/o autorización escrita en el Cuaderno de Obra por la Supervisión.

Remoción de materiales y re ejecución de servicios inadecuados.

Corresponde a la Supervisión durante la realización de la Obra. La facultad de determinar por escrito las siguientes providencias, sin costo para la Entidad.

- La remoción del sitio, en el plazo que se especifique mediante notificación, de cualquier material que comprobadamente no esté de acuerdo con lo especificado en el Expediente Técnico del Contrato.

- La sustitución de los materiales arriba referidos por los apropiados y adecuados.

- La demolición y apropiada re ejecución, independientemente de cualquier prueba previa o pago intermedio de cualquier trabajo que al parecer de la Supervisión no esté de acuerdo con el Expediente Técnico del Contrato en cuanto a los materiales o a la calidad de Servicio y trabajo.


18




- En caso de que el Contratista no cumpla en un plazo de diez (10) días una orden de la índole de este ítem, la Supervisión podrá mandar a ejecutar dichas órdenes y todos los gastos que esta medida origine, serán de cargo del Contratista.

Suspensión de las obras.

La Supervisión, con autorización de la Entidad, cuando lo considere necesario, podrá ordenar la suspensión o intervención parcial o total de la Obra (Art. 205º y 206º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), decisión que será impartida mediante orden escrita, causados por:

- Trabajos defectuosos o no autorizados- Negligencia cometida por el Contratista- Atrasos en la ejecución de la Obra- Causa prevista en el Contrato.

Que a criterio de la Supervisión sea necesaria para la correcta ejecución de la Obra, o en razón de condiciones meteorológicas o de otra naturaleza que afecten la seguridad o calidad de la Obra.

El tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos no será añadido al plazo de entrega de la Obra, ni corresponderá pago alguno por el mantenimiento de la misma.

Subsanación de deficiencias.

El Contratista no podrá entregar la Obra defectuosa o mal ejecutada, aduciendo defectos, errores u omisiones en los planos o especificaciones técnicas, elaborados por él mismo, debiendo el trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta.

Todo incumplimiento del Contrato por parte del Contratista tendrá una penalidad de acuerdo a los Art. 165º y 166º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Trabajo nocturno y en feriado.- A menos que lo prohíba la Supervisión por causa justificada, el Contratista

podrá trabajar en turnos de noche, tiempo extra y en días domingo y feriados. En estos casos el Contratista no tendrá derecho a ninguna compensación adicional, debiendo el Contratista adecuarse a los reglamentos y legislaciones laborales vigentes en el Perú.

- Al trabajar en horas nocturnas, el Contratista deberá dotar a las áreas de trabajo a cielo abierto con suficiente iluminación para la seguridad de su personal y la correcta ejecución de los trabajos y su inspección correspondiente.

5.2.18 Responsabilidades por vicios Ocultos.

Cabe indicar, que la aprobación del Expediente Técnico no libera de responsabilidad al contratista por los errores y/o diferencias que contenga, en consecuencia no se reconocerá los costos de las obras adicionales que se generen por estos hechos, los mismos que serán asumidos en su totalidad por el Contratista.

La responsabilidad del contratista por la calidad en la etapa de ejecución de la obra será por 7 años, los que se contabilizaran a partir de la recepción de la obra.

VI. ANEXOS


171717




6.1 Presupuesto considerado en el Estudio de Pre Inversión con código SNIP 240571


18




Proyecto :

Código SNIP N° : 240571

PARTIDA UND. MED. METRADO PRECIO

UNITARIO

Resultado: 01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL 2,344,280.2601.00 TRABAJOS PRELIMINARES 42,648.6701.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS Global 1.00 10,000.00 10,000.0001.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA Global 1.00 5,000.00 5,000.0001.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 4.80X2.40M. Unidad 2.00 900.00 1,800.0001.04 TRAZO Y REPLANTEO Km. 27.53 616.33 16,968.6701.05 DESBROCE Y LIMPIEZA M2 12,000.00 0.74 8,880.0002.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 989,252.6802.01 CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA EN MATERIAL SUELTO M3 3,679.34 3.25 11,957.8402.02 CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA EN ROCA SUELTA M3 55,514.59 10.90 605,109.0602.03 CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA EN ROCA FIJA M3 1,963.12 20.20 39,655.0502.04 RELLENO A NIVEL DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO M3 5,729.11 4.28 24,520.5902.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M3 55,001.81 5.60 308,010.1403.00 PAVIMENTOS 793,364.5303.01 EXTRACCIÓN Y APILAMIENTO E=0.15 m M3 26,584.31 7.89 209,750.2303.02 CARGUIO M3 31,901.18 1.59 50,722.8703.03 TRANSPORTE A OBRA M3 31,901.18 4.76 151,849.6003.04 ESPARCIDO, RIEGO Y COMPACTADO DEL AFIRMADO M2 177,228.76 2.15 381,041.8304.00.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 437,122.1304.01 CUNETAS 17,186.4104.01.01 TRAZO Y REPLANTEO EN CUNETAS KM 11.93 234.34 2,795.6804.01.02 CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN MATERIAL SUELTO CON MOTONIVELADORA M3 80.80 2.99 241.5804.01.03 CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN ROCA SUELTA M3 1,218.25 10.90 13,278.9304.01.04 CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN ROCA FIJA M3 43.08 20.20 870.2204.02.00 ALCANTARILLAS TIPO ARMCO 294,950.0104.02.01 TRAZO Y REPLANTEO M2 477.36 2.03 969.0404.02.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NORNMAL PARA ALCANTARILLAS M3 722.40 29.04 20,978.5004.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 185.28 56.49 10,466.4704.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M3 645.46 28.19 18,195.5204.02.05 ALCANTARILLA TIPO ARMCO D=24" ML 200.00 269.08 53,816.0004.02.06 ALCANTARILLADO TIPO ARMCO D=36" ML 80.00 374.08 29,926.4004.02.07 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 M3 177.04 368.00 65,150.7204.02.08 ENCONFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCANTARILLAS M2 1,165.28 70.85 82,560.0904.02.09 AFIRMADO E= 0.15 M. M2 276.16 12.67 3,498.9504.02.10 EMBOQUILLQDO DE PIEDRA M2 64.56 145.42 9,388.3204.03.00 BADENES 124,985.7004.03.01 TRAZO Y REPLANTEO M2 486.00 2.03 986.5804.03.02 EXCAVACIÓN DE ESTRUCTURAS M3 150.58 29.04 4,372.8404.03.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M3 188.22 28.19 5,305.9204.03.04 COLOCACIÓN DE MATERIAL DE AFIRMADO EN BASE E=0.15 M2 486.00 12.67 6,157.6204.03.05 CONCRETO F'c=175 kg/cm2 M3 167.38 368.01 61,595.8404.03.06 EMBOQUILLADO DE PIEDRA M2 216.00 145.42 31,410.7204.03.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 172.80 70.85 12,242.8804.03.08 JUNTAS ML 195.00 14.94 2,913.3005.00.00 SEÑALIZACION 71,892.2505.01 SEÑALES DE KILOMETRAJE Unidad 29.00 279.25 8,098.2505.02 SEÑALES PREVENTIVAS Unidad 112.00 479.25 53,676.0005.03 SEÑALES REGULADORAS Unidad 9.00 479.25 4,313.2505.04 SEÑALES INFORMATIVAS Unidad 7.00 829.25 5,804.7506.00.00 VARIOS 10,000.0006.01.00 MATENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL Global 1.00 10,000.00 10,000.00

Resultado: 02 MITIGACIÓN AMBIENTAL 19,000.0007.00.00 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 19,000.00

07.01.00 Global 1.00 5,000.00 5,000.00

07.02.00 RESTAURACION DE AREAS UTILIZADAS COMO BOTADEROS Global 1.00 9,000.00 9,000.0007.03.00 REVEGETACION DE ZONAS AFECTADAS Global 1.00 5,000.00 5,000.00

Resultado: 03 CONOCIMIENTO EN GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL 8,000.0008.00.00 CAPACITACIÓN DE OBRA 8,000.0008.01.00 CAPACITACIÓN DE OBRA Global 1.00 8,000.00 8,000.00

COSTO DIRECTO 2,371,280.23GASTOS GENERALES 8.00% 189,702.42UTILIDAD 8% 5.00% 118,564.01SUB TOTAL GENERAL 2,679,546.66IGV 18% 18.00% 482,318.40PRESUPUESTO DE OBRA 3,161,865.06SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA 3.48% 82,590.00ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO 3.48% 82,590.00TOTAL DE INVERSIÓN 3,327,045.06

DESCRIPCIÓN

RESTAURACION DE AREAS UTILIZADAS COMO CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS (VEMECIA, AGUA BLANCA, LA RAMADA, SANTA ROSA DE MALAT, CRUCE JERUSALEN)

PARCIAL

"MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL ENTRE LOS CASERIOS DE VENECIA, AGUA BLANCA, LA RAMADA, SANTA ROSA DE MALAT, HUANICO, DISTRITO DE JOSÉ SABOGAL - SAN MARCOS - CAJAMARCA"


171717




6.2 Formato 5A Cronograma de ejecución física y 5B Cronograma de ejecución financiera6.3 Copia del convenio N° 211-2014-FONIPREL para el cofinanciamiento del PIP con código

SNIP 240571.6.4 Decreto supremo N° 278-2014-EF.

El Peruano 534394 Jueves 9 de octubre de 2014ECONOMIA Y FINANZAS

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014 a favor de los Gobiernos Locales ganadores de la Convocatoria FONIPREL 2014.

DECRETO SUPREMO N° 278-2014-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICACONSIDERANDO:Que, la Ley N° 28939, Ley que aprueba Crédito Suplementario y Transferencia de

Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006, dispone la creación de Fondos y dicta otras medidas, creó el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local – FONIPREL, cuya finalidad es el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de inversión pública de los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, para lo cual podrán destinarse los recursos al financiamiento o cofinanciamiento de estudios de pre inversión;

Que, la Ley N° 29125, Ley que establece la implementación y el funcionamiento del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local – FONIPREL y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 204-2007-EF, establecieron que los estudios de preinversión o proyectos de inversión pública antes referidos, deben estar orientados a reducir las brechas en la provisión de los servicios e infraestructura básicos, que tengan el mayor impacto en la reducción de la pobreza y pobreza extrema en el país; asimismo, dispusieron que la Secretaría Técnica presente la lista de los estudios de preinversión y/o proyectos de inversión pública que hayan resultado seleccionados al Consejo Directivo delFONIPREL, el cual procede a su aprobación;

Que, el artículo 16 de la Ley Nº 30114, Ley dePresupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas a financiar, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia, los fines del FONIPREL hasta por la suma de QUINIENTOS MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 500 000 000,00), cuya transferencia a los gobiernos regionales y gobiernos locales respectivos se efectúen conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y se incorpora en los presupuestos institucionales correspondientes en la fuente de financiamiento Recursos Determinados. Asimismo, dispone que los recursos autorizados puedan ser asignados para el financiamiento de proyectos de inversión pública en seguridad ciudadana hasta por el monto de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 250 000 000,00) a través de los mecanismos del FONIPREL;

Que, los ingresos del FONIPREL se encuentran constituidos por los recursos señalados en el artículo 6 de la Ley N° 29125;

Que, el numeral 1.3 del artículo 1 del Decreto de Urgencia N° 030-2008 y la Única Disposición Complementaria de la Ley N° 29125, disponen que los recursos del FONIPREL se depositan en la cuenta del Fondo y se incorporan anualmente mediante DecretoSupremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas en la fuente de financiamiento Recursos Determinados del Presupuesto Institucional de las entidades cuyos estudios de preinversión o proyectos de inversión resulten ganadores del concurso a solicitud dela Secretaría Técnica del FONIPREL;

Que, el Consejo Directivo del FONIPREL, en sesión ordinaria del 13 de enero de 2014, procedió con la aprobación de las Bases del Concurso FONIPREL 2014, señalándose como presupuesto disponible para dicha convocatoria la suma de SETECIENTOS OCHENTAMILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 780 000 000,00).


18




Que, el Consejo Directivo del FONIPREL, en sesión ordinaria del 23 de mayo de 2014, aprobó la lista de los El Peruano Jueves 9 de octubre de 2014 534395 estudios de preinversión y proyectos de inversión pública de la Convocatoria FONIPREL 2014 seleccionados por la Secretaria Técnica para el respectivo cofinanciamiento, por un monto de cofinanciamiento de OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y 54/100 NUEVOS SOLES (S/. 827 064 730,54); asimismo, autorizó la incorporación al presupuesto de la Convocatoria FONIPREL 2014 la suma de VEINTICINCO MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 25 000 000,00) provenientes de los recursos del Fondo;

Que, la Secretaría Técnica del FONIPREL suscribió los respectivos convenios de cofinanciamiento con los Gobiernos Locales cuyas propuestas resultaron seleccionadas en la Convocatoria FONIPREL 2014, los mismos que contienen los cronogramas de ejecución en los que se ha determinado el requerimiento anual de recursos para la elaboración de los estudios de preinversión o la ejecución de los proyectos de inversión correspondientes;

Que, mediante Oficio N° 2104-2014-PCM/SD, la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros remitió la relación de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales comprendidos en la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, modificada por la Sexta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014;

Que, se ha determinado que es necesario transferir un monto total de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 237 690 761,00), respecto de los recursos previstos para la primera entrega del monto de cofinanciamiento, a favor de la fuente de financiamiento Recursos Determinados, respecto de los Gobiernos Locales cuyos estudios de preinversióno proyectos de inversión resultaron ganadores de la Convocatoria FONIPREL 2014;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29125, Ley que establece la implementación y el funcionamiento del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local – FONIPREL y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 204-2007-EF, y el Decreto de Urgencia N° 030-2008; así como con lo establecido en el artículo 45 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF y modificatorias;

DECRETA:

Artículo 1.- ObjetoAutorizase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el

Año Fiscal 2014, hasta por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 237 690 761,00), a fi n de atender los gastos que demanden la ejecución de los proyectos de inversión y elaboración de estudios de preinversión que resultaron ganadores de la Convocatoria FONIPREL 2014, de acuerdo con el Anexo de la presente norma, según el siguiente detalle:DE LA: En Nuevos SolesSECCIÓN PRIMERA : Gobierno CentralPLIEGO 009 : Ministerio de Economía y FinanzasUNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ACTIVIDAD 5.000415: Administración del Proceso Presupuestario del Sector Público

FUENTE DEFINANCIAMIENTO 1 : Recursos OrdinariosGASTOS CORRIENTES

2.0 Reserva de Contingencia 237 690 761,00


171717




---------------------TOTAL EGRESOS 237 690 761,00

============A LA: En Nuevos SolesSECCIÓN SEGUNDA : Instancias DescentralizadasPLIEGO : Gobiernos LocalesFUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 : Recursos Determinados

GASTOS DE CAPITAL2.6 Adquisición de Activos No Financieros 237 690 761,00

---------------------TOTAL EGRESOS 237 690 761,00

============

Artículo 2.- Procedimientos para la Aprobación InstitucionalLos Titulares de los Pliegos habilitados en la presente Transferencia de Partidas,

aprueban mediante Resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el artículo 1 de la presente norma, a nivel programático, dentro de los cinco (5) días calendario de la vigencia del presente Decreto Supremo. Copia de la Resolución será remitida dentro de los cinco (5) días de aprobada, a los organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo 23 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 304-2012-EF y modificatorias;

Para las Mancomunidades Municipales, en atención a lo dispuesto en los artículos 5-A y 5-B de la Ley Nº 29341, Ley que modifica la Ley Nº 29029 – Ley de la Mancomunidad Municipal, los recursos se le asignan al Gobierno Local cuyo alcalde ejerce la presidencia de la Mancomunidad y es quien presentó el proyecto de inversión o estudio de preinversión al Concurso, el mismo que deberá transferir dichos recursos a la Mancomunidad Municipal para la ejecución del proyecto o elaboración del estudio y se hará responsable de dichos recursos ante el FONIPREL.

La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los Pliegos involucrados solicitará a la Dirección General de Presupuesto Público las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.

La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los Pliegos involucrados instruirán a las Unidades Ejecutoras, para que elaboren las correspondientes “Notas para Modificación Presupuestaria” que se requieran como consecuencia de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo. Dichos recursos serán registrados en la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, dentro del rubro que contiene las participaciones.

Artículo 3.- Publicación del Anexo del presente Decreto SupremoEl Anexo del presente Decreto Supremo será publicado en el Portal Institucional del

Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe), en la misma fecha de publicación de la presente norma en el Diario Oficial “El Peruano”.

Artículo 4.- Limitación al uso de los recursosLos recursos de la Transferencia de Partidas a que hace referencia el artículo 1 del

presente Decreto Supremo no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 5.- RefrendoEl presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ocho días del mes de octubre del año dos

mil catorce.

OLLANTA HUMALA TASSOPresidente Constitucional de la RepúblicaMILTON VON HESSE LA SERNAMinistro de Vivienda, Construcción y SaneamientoEncargado del Despacho del Ministerio de


18




Economía y Finanzas1147823-1

6.5 Decreto de Urgencia N° 002-2014 (Articulo 11).CAPÍTULO IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

I. FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS BAJO LAS MODALIDADES DE CONCURSO OFERTA Y LLAVE EN MANO

En caso de la contratación de la ejecución de obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano, de acuerdo con el artículo 47 del Reglamento, las Bases deben consignar los siguientes factores de evaluación, necesariamente:

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN25

A. EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL ( 20 puntos)

25 De acuerdo con el artículo 47 de Reglamento, para la determinación de los puntajes de cada factor de evaluación, deberá considerarse los márgenes aquí establecidos. En ningún caso, podrá establecerse puntajes que excedan dichos márgenes.


171717




FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general, durante un periodo ejecutado en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a cuatro (04) veces el valor referencial de la contratación.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6, referido a la experiencia en obras en general del postor.

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servirá para acreditar la experiencia en obras en general.

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras en general

M >= 4 veces el valor referencial:20 puntos

M >= 3 veces el valor referencial y < 4 veces el valor referencial:

10puntos

M >= 2 veces el valor referencial y <3 veces el valor referencial:

05 puntos26

B EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (30 puntos)

Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo no mayor a cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto

26 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.


18





máximo acumulado equivalente a dos (02) veces el valor referencial de la contratación.

Se considerará obra similar a: Mejoramiento, Rehabilitación, Construcción de Trochas Carrozables y/o Caminos Vecinales, Pavimentos, Pistas, cuyo valor mínimo sea equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras iguales o similares

M >= 02 veces el valor referencial: 30 puntos

M >= 01 veces el valor referencial y <2 veces el valor referencial:20puntos

M >=0.50 veces el valor referencial y <01 veces el valor referencial:10 puntos27

C. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

(35 puntos)E = Experiencia acumulada en Años

27 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.


171717





C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

a) JEFE DE PROYECTO

Ingeniero Civil:

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la Elaboración del Expediente Técnico de la obra como: Jefe de Proyecto, en obras iguales o similares a la del objeto de la convocatoria

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo, constancias o certificados, o cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del personal propuesto.

MAXIMO 05 PUNTOS

E > 2.5 años: 05 puntos

E >2 y <= 2.5 años:03 puntos

b) INGENIERO CIVIL –ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS

Ingeniero Civil:

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la Elaboración del Expediente Técnico de la obra con experiencia en: estudios de mecánica de suelos, Geotecnia y/o Asfalto en carreteras



c) ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE.Ingeniero Ambiental, Ingeniero Civil o Ingeniero Agrónomo.

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la Elaboración del Expediente Técnico de la obra con experiencia en la elaboración de expedientes técnicos de carreteras, caminos

MAXIMO 03 PUNTOS

E > 2.5 años 03 puntos

E > 2 y <= 2.5 años 02 puntos

MAXIMO 03 PUNTOS

E >= 1.5 años 03 puntos

E > 1 y < a 1.5 años 02 puntos


18





vecinales o trochas carrozables.



d) TOPÓGRAFO.

Con Título profesional o de Técnico en TopografíaCriterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la Elaboración del Expediente Técnico de la obra Haber participado como Topógrafo en Proyectos de Carreteras.



C.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

a) RESIDENTE DE OBRA

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la Ejecución de la Obra como Residente y/o Supervisor y/o Inspector en obras Iguales o similares sean públicos o privados


Acreditación:Deberá acreditar con: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que demuestre la experiencia laboral.

b) INGENIERO ASISTENTE DE RESIDENTE (INGENIERO CIVIL):

MAXIMO 02 PUNTOS

E > 07 proyectos 02 puntos

E <= A 07 proyectos 00 puntos

MAXIMO 05 PUNTOS

E = >a 40 meses 05 puntos

E = > a 38 y < 40 meses 03 puntos

E > a 36 y < a 38 meses 02 puntos

MAXIMO 02 PUNTOS


171717





Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la Ejecución de la Obra como Asistente en obras Iguales o similares sean públicos o privados


Acreditación:

Deberá acreditar la experiencia con: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia laboral.

c) INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS (INGENIERO GEÓLOGO):

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la Ejecución de la Obra como Especialista en Suelos en obras Iguales o similares sean públicos o privados


Acreditación:La experiencia se debe acreditar con: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia laboral.

d) INGENIERO ESPECIALISTA EN VOLADURA (INGENIERO MINERO):

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la Ejecución de la Obra como Especialista en voladura en obras Iguales o similares sean públicos o privados


Acreditación:Deberá acreditar la experiencia con: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que demuestre la experiencia laboral.

e) INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD



MAXIMO 02 PUNTOS



MAXIMO 03 PUNTOS

E = >a 30 meses 03 puntosE >= a 27 y < a 30 meses 02 puntosE > a 24 y < a 27 meses 01 puntos


18





(INGENIERO INDUSTRIAL):

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la Ejecución de la Obra como Especialista en seguridad en obras Iguales o similares sean públicos o privados


Acreditación:Deberá acreditar la experiencia con: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia laboral.

f) ADMINISTRADOR DE OBRA (CPC O ADMINISTRADOR DE EMPRESAS):

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la Ejecución de la Obra como administrador en obras Iguales o similares sean públicos o privados


Acreditación:Deberá acreditar la experiencia con: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia laboral.

g) PERSONAL DE SALUD (LICENCIADA EN ENFERMERÍA):

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la Ejecución de la Obra como Licenciada o técnico en enfermería en obras Iguales o similares sean públicos o privados


Acreditación:Deberá acreditar la experiencia con: (i) copias simples de contratos y sus respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o iv) cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia laboral

h) MAESTRO DE OBRA

MAXIMO 03 PUNTOS


E >= a 27 y < a 30 meses 02 puntos


MAXIMO 03 PUNTOS


E => a 66 y < a 72 meses 02 puntos


MAXIMO 02 PUNTOS

E => a 66 meses 02 puntos


MAXIMO 02 PUNTOS


171717





Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la Ejecución de la Obra como maestro de obra, en obras Iguales o similares sean públicos o privados


Acreditación:Deberá acreditar la experiencia con: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia laboral. Ello sin perjuicio de que, ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la información contenida en los documentos presentados, la entidad realice la verificación respectiva.

E =>a 30 meses 02 puntos


D. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS (15 puntos)Criterio:Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de las obras en general o similares presentadas para acreditar la experiencia del postor, en función al número de constancias de prestación presentadas.

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

1. La identificación del contrato, indicando como mínimo su objeto.

2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato.

Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación28:

PCP= PF x CBC NC

Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor.PF = Puntaje máximo al postor.NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor.CBC = Número de constancias de prestación válidas.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos29

IMPORTANTE:

Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

28 Para mayor detalle, se recomienda revisar el Pronunciamiento Nº 087-2010/DTN enwww.osce.gob.pe

29 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.


http://www.osce.gob.pe/

18




Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos.


171717




CAPÍTULO VPROFORMA DEL CONTRATO

IMPORTANTE:

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusión de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación de la Elaboración y Ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CASERIOS DE VENECIA-AGUA BLANCA—LA RAMADA-SATA ROSA DE MALAT-HUANICO-DISTRITO DE JOSÉ SABOGAL-SAN MARCOS-CAJAMARCA”, que celebra de una parte La Municipalidad Distrital de José Sabogal-San Marcos-Cajamarca, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20201596859, con domicilio legal en la Av. El Maestro Plaza de Armas Venecia Capital del Distrito de José Sabogal-San Marcos-Cajamarca, representada por el Sr. Lic. Adm. Elmer Alberto Chavarri Rojas Gerente Municipal, identificado con DNI Nº 28064423, y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 002-2104-CE/MDJS, para la contratación dela Elaboración y Ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CASERIOS DE VENECIA-AGUA BLANCA—LA RAMADA-SATA ROSA DE MALAT-HUANICO-DISTRITO DE JOSÉ SABOGAL-SAN MARCOS-CAJAMARCA”,a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto la Elaboración y Ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CASERIOS DE VENECIA-AGUA BLANCA—LA RAMADA-SATA ROSA DE MALAT-HUANICO-DISTRITO DE JOSÉ SABOGAL-SAN MARCOS-CAJAMARCA”, conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], el mismo que incluye IGV.30

Este monto comprende el costo delaejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO31

La Municipalidad Distrital de Jose Sabogal, se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Moneda Nacional (Soles),en periodos de valorización MENSUALES, conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, La Municipalidad Distrital de José Sabogalo EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al

30 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.

31 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.


18




saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a La Municipalidad Distrital de José Sabogal, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria y la Elaboración del Expediente Técnico, es de[CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.”32

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”33

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora34y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de la Municipalidad Distrital de Jose Sabogal, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato35: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias36: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a

32 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico.

33 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

34 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

35 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

36 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones


171717




través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLa Municipalidad Distrital de José Sabogal, está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

IMPORTANTE:

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelanto directo, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO37

La Municipalidad Distrital de José Sabogal otorgará adelanto directo del costo por la Elaboración del Expediente Técnico en un solo adelanto por el 20%38 del monto del contrato original, concordancia con los Términos de Referencia, establecidos por el área usuaria.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes a la suscripción del Contrato39, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos40 mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.


En el supuesto que no se entregue el adelanto directo en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de Elaboración del Expediente Técnico de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.”

Si LAENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula:

de obras que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

37 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

38 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

39 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

40 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.


18




CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS41

La Municipalidad Distrital de José Sabogal NO ENTREGARA ADELANTOS POR MATERIALES O INSUMOS

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DELAOBRALa conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA : DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA : RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervanel derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (07) años.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADESSi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, La Municipalidad Distrital de José Sabogal, le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x MontoF x Plazo en días

Dónde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, La Municipalidad Distrital de José Sabogal, podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

IMPORTANTE: De preverse en los Requerimientos Técnicos Mínimos penalidades distintas a la penalidad por

mora, se deberá consignar en esta cláusula el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad; los montos o porcentajes que se aplicarán por cada tipo de incumplimiento; y la forma o procedimiento mediante el que se verificará su ocurrencia.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 del Reglamento de la Ley de

41 En caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra.


171717




Contrataciones del Estado. De darse el caso, La Municipalidad Distrital de José Sabogal procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ellono obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 42

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 184, 199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUALLas partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. El Maestro S/N Plaza de Armas Venecia Capital del Distrito de José Sabogal-San Marcos-CajamarcaDOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

42 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.


18




“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”FORMATOS Y ANEXOS

FORMATO N° 143

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº 002-2014-CE/MDJS

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la LICITACIÓN PÚBLICAN° 002-2014-CE/MDJS, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.44

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

43 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

44 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.


171717




ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR


Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :RUC : Teléfono : Fax :


……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.


18




ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS


Presente.-

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece LA EJECUCIÓN DE LA OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.


…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.


171717




ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)


Presente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:



18




ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)


Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%


..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2


171717




ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA


Presente.-


Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA]y a montar el equipamiento hasta su puesta en funcionamientoen el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”45

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, plazo que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”46


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


45 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico.

46 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.


96

96


ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CASERIOS DE VENECIA-AGUA BLANCA—LA RAMADA-SATA ROSA DE MALAT-HUANICO-DISTRITO DE JOSÉ SABOGAL-SAN MARCOS-CAJAMARCA

ANEXO Nº 6

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 002-2014-CE/MDJSPresente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL:

Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO N° CONTRATO FECHA47 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA48MONTO FACTURADO

ACUMULADO49

1

2

3

4

5

6

7TOTAL


………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


47 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

48 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

49 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.


97

97


ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CASERIOS DE VENECIA-AGUA BLANCA—LA RAMADA-SATA ROSA DE MALAT-HUANICO-DISTRITO DE JOSÉ SABOGAL-SAN MARCOS-CAJAMARCA

ANEXO Nº 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARESSeñoresCOMITÉ ESPECIAL: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 002-2014-CE/MDJSPresente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO N° CONTRATO FECHA50 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA51MONTO FACTURADO

ACUMULADO52

1

2

3

4

5

6

7TOTAL


………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


50 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

51 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

52 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.


100




ANEXO Nº 8

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]Presente.-


Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa53 se encuentra ubicado en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:


53 En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.”


101




ANEXO Nº 9

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]Presente.-


Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección, y el expediente técnico de obra54, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.


……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema de precios unitarios, deberá requerirse que el postor consigne en su propuesta económicalos precios unitarios ofertados considerando las partidas, planos y cantidades referenciales contenidos en el expediente técnico que es parte de las Bases; y que se valorizarán en función a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada, el postor formulará su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para su ejecución, según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra contenidos en el expediente técnico, en ese orden de prelación; considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contrato, es referencial.

En caso de convocarse el proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.

54 Salvo en obras ejecutadas bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.


100




La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo 8), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV.


101




ANEXO Nº 10

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]Presente.-


Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para la ejecución de la obra es el siguiente:

NOMBREDOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO

ANÁLOGOCARGO Y/O

ESPECIALIDAD


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o



Documents

BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/000740/... · Web viewClasificación AASHTO. Contenido de Humedad Límites de Atterberg (limites