BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2012/002452/... · Web viewNorma Técnica Peruana 370.255-1 “Conductores Eléctricos con Aislamiento

EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.LP Nº 019-2012-EMAPE

BASES

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 019-2012-EMAPE

PRIMERA CONVOCATORIA

CONCURSO OFERTA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA:

“CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES DE LA

COSTA VERDE, TRAMO SAN ISIDRO - MIRAFLORES - BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA – LIMA”


SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)


CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CALIFICACIÓN PREVIA

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento, cuando el valor referencial de la contratación de la ejecución de una obra sea igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT), en la sección específica de las Bases deberá preverse el requisito de calificación previa.

1.3. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.4. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor


información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

1.5. FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento.

1.6. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

IMPORTANTE:

No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.7. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento.

1.8. ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.9. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

http://www.rnp.gob.pe/


2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

1.10. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.11. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso


de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

1.12. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.


IMPORTANTE:

En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.11, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.13. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos,


seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.1

1.14. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.14.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.14.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo

1 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.


establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE Oi

Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.15. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se


publicará el mismo día en el SEACE.

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento (110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial.

1.16. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.17. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.


CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.


CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Constancia de capacidad libre de contratación. Garantía de fiel cumplimiento. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI). Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta técnica.

Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra2, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

3.2. DE LAS GARANTÍAS

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento

2 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.


(10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

3.5. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA3

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.2. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al

contratista, cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación.

5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto.

6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales4 señalados 3 En las obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente

técnico, estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra.

4 Ingenieros o arquitectos.


en su propuesta técnica.

Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra.

IMPORTANTE:

De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

3.6. RESIDENTE DE OBRA5

Profesional6 colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad7, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de la Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerará aprobada la sustitución.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR8 DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del residente.

En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta deberá designar a una persona

5 De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.

6 Ingeniero o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada.

7 En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser ejecutada.

8 De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.


natural como supervisor permanente de la obra.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en que se impida el acceso.

Sólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También se anotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, así como la respuesta de este último.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad, por medio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE:

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artículo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases9.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección específica de las Bases, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

3.10. VALORIZACIONES

La valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado, tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada el último día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases, por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este último la realizará.

9 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.


En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE:

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

3.12. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.13. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. No procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la sección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación.

3.14. VIGENCIA DEL CONTRATO


En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, hasta que la liquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente.

3.15. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

IMPORTANTE:

Cuando se trate de obras bajo la modalidad de concurso oferta, a cada una de las prestaciones involucradas se le aplicarán, en principio, las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza, salvo en aquellos supuestos que impliquen la erogación de mayores fondos públicos (adelantos y prestaciones adicionales), en los que se aplicarán las disposiciones de dicha normativa que regulan la ejecución de obras.


SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)


CAPÍTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.

RUC Nº : 20100063337

Domicilio legal : Via de Evitamiento Km 1.700 (Peaje Monterrico) - Ate

Teléfono y fax: : 208-0000 anexo 322

Correo electrónico: : [email protected]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES DE LA COSTA VERDE, TRAMO SAN ISIDRO - MIRAFLORES - BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA – LIMA”.

1.3. VALOR REFERENCIAL10

El valor referencial asciende a S/. 25,876,244.47 (Veinticinco Millones Ochocientos Setenta y Seis mil Doscientos Cuarenta y Cuatro con 47/100 Nuevos Soles) , incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de diciembre de 2012.

Valor Referencial (VR)

LímitesInferior Superior

S/. 25,876,244.47Veinticinco Millones Ochocientos Setenta y Seis mil Doscientos Cuarenta y Cuatro con 47/100 Nuevos Soles

S/. 23,288,620.03 Veintitrés Millones

Doscientos Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Veinte con

03/100 Nuevos Soles

S/. 28,463,868.91Veintiocho Millones

Cuatrocientos Sesenta y tres mil Ochocientos Sesenta y Ocho con 91/100 Nuevos Soles

IMPORTANTE:

· Las propuestas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el artículo 33 de la Ley.

De manera solo informativa, se detalla el valor referencial desagregado:

- Elaboración de expediente de la construcción y mejoramiento de escaleras y puentes: S/. 566,621.25 (Quinientos Sesenta y seis Mil Seiscientos Veintiuno con 25/100 Nuevos Soles) incluido impuestos

10 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

mailto:[email protected]


- Ejecución de la Obra construcción y mejoramiento de escaleras y puentes: S/. 25,309,623.22 (Veinticinco Millones Trescientos Nueve Mil Seiscientos Veintitrés con 22/100) incluido impuestos

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante documento administrativo, el 19 de diciembre de 2012.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTODonaciones y transferencias

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUALConcurso Oferta

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección, en el capítulo III.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de Trescientos (300) días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de Noventa (90) días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de Doscientos Diez (210) días calendario. Dichos plazos constituyen requerimientos técnicos mínimos que deben coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.”

Asimismo, la elaboración del estudio definitivo tiene los siguientes plazos que se encuentran dentro de los Noventa (90) días: Etapa 1: Estudios Preliminares, Informe Situacional, Estudios Básicos de Ingeniería y Anteproyecto : 30 días calendarioEtapa 2: Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo: 60 días calendario

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

En caso de solicitar la entrega de bases deberá realizar el pago de S/. 20.00 (Veinte con 00/100 nuevos soles) por derecho de reproducción de las mismas que deberá efectuar a la cuenta corriente Nº 000 – 2630044 del Scotiabank.

1.11. BASE LEGAL

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

• Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.• Ley Nº 29812 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.• Ley Nº 29813 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público

del año fiscal 2012.• Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo N°

29873, Ley que modifica el Decreto Legislativo 1017 que aprueba la Ley de


Contrataciones del Estado. (Publicado el 1 de Junio del 2012 ), en adelante la Ley.

• Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo D.S. No.138-2012-EF - Modificación del Decreto Supremo No.184-2008-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. (Publicado el 7 de Agosto del 2012)

• Directivas OSCE.• Ley Nº 27444-Ley de Procedimiento Administrativo General y sus

modificaciones vigentes.

• Norma Técnica de Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas.

• Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA aprobado el 08.May.2006 y publicado el 08.Jun.2006.

• Resolución de Contraloría Nº 369-2007-CG Autorización Previa a la Ejecución y Pago de Presupuestos Adicionales de Obra Pública.

1.12. LOCALIZACION DE LA OBRA

Departamento: LimaProvincia: LimaDistritos: San Isidro, Miraflores y Barranco

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/TUO/DS138-2012-EF_Modifica_RLCE_07-08-2012.pdf


CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Etapa Fecha, hora y lugarConvocatoria : 28 de diciembre de 2012Registro de participantes : Del: 02 de enero de 2012

Al: 29 de enero de 2013Formulación de Consultas : Del: 02 de enero de 2012

Al: 08 de enero de 2013Absolución de Consultas : 10 de enero de 2013Formulación de Observaciones a las Bases

: Del: 11 de enero de 2013 Al: 17 de enero de 2013

Absolución de Observaciones a las Bases

: 22 de enero de 2013

Integración de las Bases : 28 de enero de 2013Presentación de Propuestas : 04 de febrero de 2013

* El acto público se realizará en : En la Sala de Procesos de EMAPE, sito en Vía de Evitamiento Km. 1.700 Ate (Peaje Monterrico), a las 15:00 horas

Calificación y Evaluación de Propuestas

: Del: 05 de febrero de 2013 Al: 08 de febrero de 2013

Otorgamiento de la Buena Pro : 11 de febrero de 2013* El acto público se realizará en : En la Sala de Procesos de EMAPE, sito en

Vía de Evitamiento Km. 1.700 Ate (Peaje Monterrico), a las 10:00 horas

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Sub Gerencia de Logística, sito en Vía de Evitamiento km 1.700 (Peaje de Monterrico) - Ate, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de de 08:30 a 17:00 horas. A fin de agilizar el registro deberá presentar el Formato Nº 2 – Registro de participantes, debidamente llenado.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

IMPORTANTE:

· Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, las que incluyen el expediente técnico de obra, salvo en la modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya su elaboración, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito según Formato Nº 3, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad, sito en Vía de Evitamiento km 1.700 (Peaje de Monterrico) - Ate, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 a 17:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la Licitación Pública N° 019-2012-EMAPE, pudiendo ser remitidas


adicionalmente al siguiente correo electrónico: [email protected]

2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en Vía de Evitamiento km 1.700 (Peaje de Monterrico) - Ate, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de Notario Público de Lima.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 019-2012-EMAPE, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SeñoresEMAPE S.A.Vía de Evitamiento km 1.700 (Peaje de Monterrico) - AteAtt.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 019-2012-EMAPEDenominación de la convocatoria: Elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES DE LA COSTA VERDE, TRAMO SAN ISIDRO - MIRAFLORES - BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA – LIMA”

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

SeñoresEMAPE S.A.Vía de Evitamiento km 1.700 (Peaje de Monterrico) - AteAtt.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 019-2012-EMAPE

Denominación de la convocatoria: Elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES DE LA COSTA VERDE, TRAMO SAN ISIDRO - MIRAFLORES - BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA – LIMA”

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y 2 copias.


El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos11, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).

b) Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección (Anexo Nº 2).

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

e) Declaración jurada de plazo de la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra (Anexo Nº 5).

f) Declaración jurada del personal propuesto para la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra (Anexo Nº 9).

g) Documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos del personal propuesto contenidos en el Capítulo III de la presente sección. Para tal efecto deberá presentar copia simple de los contratos y las conformidades de servicio y/o cuando corresponda, acta de recepción de obra; así como copia de las constancias, títulos y certificados que acrediten la experiencia del postor y las calificaciones de los profesionales propuestos (Formato Nº 5).

h) Declaración Jurada de disponer de la maquinaria y equipo mínimo. El postor deberá presentar una declaración jurada que dispone como mínimo de la maquinaria y equipos señalado en el cuadro que forma parte del Capítulo III – requerimientos Técnicos Mínimos de las Bases (Formato Nº 4).

IMPORTANTE:

· La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

11 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.


a) Factor experiencia en obras en general: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6, referido a la experiencia en obras en general del postor.

Se deberá acreditar experiencia de contratación tanto como ejecutor de obra como, consultor de obra.

b) Factor experiencia en obras similares: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.

Se deberá acreditar experiencia de contratación tanto como ejecutor de obra como, consultor de obra.

c) Factor experiencia del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará copia simple de los contratos y las conformidades de servicio y/o cuando corresponda, acta de recepción de obra; así como copia de las constancias, títulos y certificados que acrediten la experiencia del postor y las calificaciones de los profesionales propuestos.

d) Factor cumplimiento de ejecución de obras: Copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación.

e) Factor “Solución de diseño propuesta por el postor”. Declaración Jurada según anexo 10.

IMPORTANTE:

· En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA12

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial de acuerdo al modelo (Anexo Nº 8).

El monto total de la propuesta económica deberá ser expresado con dos decimales.

IMPORTANTE:

12 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.


· La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

· En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. = 0.70

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. = 0.30

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Constancia de capacidad libre de contratación.c) Carta Fianza de Garantía de fiel cumplimiento del contrato.d) Carta Fianza de Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el

caso.e) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.f) Código de cuenta interbancario (CCI), según Formato Nº 7. g) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.i) Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta económica;j) Póliza CAR que cubra daños a terceros (personas y bienes).k) Documentación que acredite que la maquinaria y equipo presentado en su propuesta

es propio, arrendado o con contrato compra – venta.

IMPORTANTE:

· En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de


caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

Adicionalmente, deberá presentar:

a. Copia de DNI del Representante Legal.b. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.c. Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.d. Copia del RUC de la empresa.e. Estructura de costos que dio origen a su propuesta económica, discriminando lo que

corresponde a la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra (Formato Nº 6).

f. Cada profesional participante del Postor que obtenga la buena pro deberá presentar copia simple de su DNI, título profesional, diploma de colegiatura, declaración Jurada de Habilitación Profesional y el currículum vitae documentado.

2.8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad, deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentación deberá ser presentada en la Sub Gerencia de Logística de EMAPE, ubicada en Vía Evitamiento Km. 1.700 Ate.

2.9. ADELANTOS

2.9.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará hasta dos adelantos directos correspondientes hasta el 20% del monto del contrato original. Para el caso de la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto será del veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Para el caso de la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto será del veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la fecha de la suscripción del contrato y del inicio de la ejecución de la obra según corresponda, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos13 mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue los adelantos los adelantos en las oportunidades previstas, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

13 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.


2.9.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 40% del monto de la prestación consistente de la ejecución de la obra, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos.

Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelantos14 mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente.”

2.10. FORMA DE PAGO

EXPEDIENTE TECNICO:

Se efectuará en tres (03) partes, en concordancia con lo indicado términos de referencia, de la siguiente manera:

PAGOS FORMA DE PAGO

Primer Pago 30% del monto contractual del Expediente Técnico, a la aprobación del Informe Nº1

Segundo Pago 40% del monto contractual del Expediente Técnico, a la aprobación del Informe Nº2

Tercer Pago 30 % del monto contractual del Expediente Técnico, a la aprobación del Informe Nº3

Informe Nº 1 (Estudios Preliminares, Informe Situacional y Anteproyecto)Informe Nº 2 (Borrador del Informe Final )Informe N° 3 (Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo)

EJECUCION DE OBRA: VALORIZACIONES

Se efectuará de acuerdo a las valorizaciones mensuales, de manera mensual.

IMPORTANTE:

· El plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 197 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, deberá establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el quinto párrafo del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

2.11. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

14 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.


Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.


CAPÍTULO IIIREQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

NOTA IMPORTANTE

Debido a lo voluminoso de la información técnica digitalizada que forma parte de los términos de referencia, se entregará la misma en un CD al momento del registro de la participación al presente proceso.

Es preciso indicar que dicha información forma parte de las presentes bases

CONTENIDO

I. GENERALIDADES.1.1 Nombre del Proyecto. 1.2 Antecedentes.1.3 Objeto de Estudio.1.4 Ubicación del Proyecto1.5 Base Legal.1.6 Alcances del Servic io1.7 Plazo de Ejecución.1.8 Financiamiento1.9 Modal idad de Lic i tación y Sistema de Contratación1.10 Normas y Reglamentos para la elaboración del Anteproyecto, Expediente

Técnico y Ejecución de la Obra1.11 Recursos Mínimos Obl igator ios que acredi tará y proporcionará el

Contrat ista para la elaboración de los Estudios Prel iminares, Anteproyectos y Estudio Def in i t ivo, para la Ejecución de la Obra y para el Equipamiento del Malecón Costa Verde

1.12 Descripción del Proyecto a Constru ir1.13 De la Ejecución Contractual1.14 Responsabi l idades del Contrat ista

I I .I I . CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOSCONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PRELIMINARESESTUDIOS PRELIMINARES2.1 Refer ido al Estudio Topográf ico 2.2 Refer ido al Estudio de Mecánica de Suelos con f ines de cimentación2.3 Refer ido al Estudio Geológico-Geotécnico de Estabi l idad de Taludes2.4 Refer ido al Estudio de Tráf ico2.5 Refer ido al Informe de Impacto Ambiental2.6 Refer ido al Informe de Inter ferencias

I I I .I I I . CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN DELCONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTOANTEPROYECTO3.1 Fuentes de Información3.2 Refer ido a cada especia l idad3.3 Documentos que debe elaborar y presentar el Contrat ista 3.4 Requisi tos para la presentación de los documentos del Anteproyecto que

debe elaborar y presentar e l Contrat ista

IV.IV. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN DELCONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVOEXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO4.1 Responsabi l idades del Contrat ista4.2 Consideraciones Especí f icas4.3 Documentos que debe elaborar y presentar el Contrat ista


4.4 Requisi tos para la presentación de los documentos del Estudio Def in i t ivo que debe elaborar y presentar el Contrat ista

4.5 Presentación del Estudio4.6 Cuaderno de Seguimiento del Estudio4.7 Labores Post Estudio4.8 Resultados4.9 Forma de Pago4.10 Adelanto Directo

VV ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOSESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS

VI.VI . CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRACONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA6.1 Obl igaciones y Responsabi l idades del Contrat ista6.2 Supervis ión de Obra6.3 Cuaderno de Obra6.4 De los Planos y Especif icaciones6.5 Inic io, Plazos y Término de la Obra

ANEXOSANEXOS(Se encuentra en el CD a ser entregado en el momento del registro de la(Se encuentra en el CD a ser entregado en el momento del registro de la part icipación)part icipación)

ANEXO N° 1 : “PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA Y METRADOS”

ANEXO N° 2 : “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES DE LA COSTA VERDE - TRAMO MAGDALENA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA”

ANEXO Nº 3 : ESTUDIO DEFINITIVO “COSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PUENTES PEATONALES DE LA COSTA VERDE. TRAMOS: SAN ISIDRO, MIRAFLORES, BARRANCO, PROVINCIA DE LIMA – LIMA. (2010)

.


I) GENERALIDADES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES DE LA COSTA VERDE, TRAMO SAN ISIDRO - MIRAFLORES - BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA – LIMA”

1.2 ANTECEDENTES

EMAPE S.A. es una empresa que tiene entre sus objetivos realizar trabajos de mantenimiento, rehabilitación, construcción, conservación y mejoramiento de la Infraestructura Vial que está bajo su administración, pudiendo asimismo realizar otras actividades, obras y servicios relacionados con su objeto social que acuerde su Directorio o le encargue la Municipalidad Metropolitana de Lima.

En ese sentido el Malecón de la Costa Verde es utilizado diariamente por una gran cantidad de personas solo como una vía para trasladarse, lo que ha producido que se deje de lado su principal función que es la de espacio recreativo público que la ciudad necesita.

Se reconoce la falta de un sistema claro de conexiones y recorridos convirtiendo a los recorridos existentes en episodios aislados. La falta de relación entre litoral y ciudad se ve reflejada en malecones y recorridos discontinuos, peligrosos, inseguros y además poco iluminados, haciendo estos espacios poco atractivos al público. Es necesario revalorar las conexiones existentes, poner en valor las bajadas tradicionales y crear nuevas conexiones, asimismo es importante mencionar que se debe de integrar la ciudad y sus distritos con el litoral.

Por la ubicación y dimensión de su territorio la Costa Verde constituye el espacio urbano más apropiado para llevar a cabo actividades masivas, sin interferir y congestionar el resto de la ciudad de Lima; de allí que puedan desarrollarse simultáneamente actividades culturales, deportivas, etc. Para la población de diferentes estratos sociales y económicos de Lima y Callao.

Sin embargo, actualmente los usos destinados a su territorio se caracterizan por el desorden en su conformación de conjunto, sobre este eje metropolitano. Las áreas de mar, playas y acantilados que comprende son aprovechadas parcial y aisladamente; permitiendo usos variados, selectivos y simultáneos que solo el planeamiento integral podrá permitir su mejor desarrollo e integración gradual.

En el invierno y por las noches, la Costa Verde no brinda mayores atractivos por falta de instalaciones, pese a que la población del área metropolitana requiere desarrollar otras actividades recreativas, culturales, turísticas, etc. que se podría ofertar en el territorio de la Costa Verde.


Es por esto que la Municipalidad Metropolitana de Lima ha incluido dentro de su programa de Proyectos la Recuperación y Mejoramiento del Circuito de Playas de la Costa Verde con el objeto de vincular el litoral con la ciudad y favorecer el mayor uso del gran espacio público que allí se ofrece para recreación pública y bienestar.

En mérito a lo señalado, EMAPE ha dispuesto mediante Gerencia General, la ejecución del Proyecto “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES DE LA COSTA VERDE, TRAMO SAN ISIDRO - MIRAFLORES - BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA – LIMA” bajo el Sistema de Contratación a Suma Alzada y la Modalidad de Concurso Oferta, apelando a los beneficios concretos que dicha modalidad le brinda a la Institución; tales como, la transferencia de responsabilidades y riesgo a un solo contratista, el ahorro en tiempo en cuanto a la ejecución de los procesos y el ahorro en costos de oportunidad o gastos administrativos, entre otros.

1.3 OBJETO DE ESTUDIO

Seleccionar y contratar, mediante el sistema bajo el Sistema de Contratación a Suma Alzada y la Modalidad de Concurso Oferta, a la empresa que se encargue de la elaboración del Expediente Técnico a nivel de Ejecución de Obra; así como, de la Construcción con entrega en funcionamiento, del Proyecto de Inversión: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES DE LA COSTA VERDE, TRAMO SAN ISIDRO - MIRAFLORES - BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA – LIMA”

Los presentes Términos de Referencia tienen como objetivo fundamental señalar y establecer las condiciones bajo las cuales el Contratista ejecutará las prestaciones objeto del Contrato. La ejecución de las prestaciones se realizará de acuerdo a las estipulaciones contenidas en los documentos del Contrato.

1.4 UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en el circuito de Playas de la Costa Verde del departamento de Lima, abarcando los distritos de San Isidro, Miraflores y Barranco. Para mayor información referirse a los planos de ubicación donde aparecen los límites correspondientes al área de trabajo.

1.5 BASE LEGAL

La presente Licitación es convocada de acuerdo a las siguientes normas legales:

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA aprobado el 08.May.2006 y publicado el 08.Jun.2006.


Ley Nº 27444-Ley de Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones vigentes. Resolución de Contraloría Nº 369-2007-CG Autorización Previa a la Ejecución y Pago de

Presupuestos Adicionales de Obra Pública. Ley Nº 29812 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012. Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 29873, Ley que

modifica el Decreto Legislativo 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado. (Publicado el 1 de Junio del 2012 ), en adelante la Ley.

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo D.S. No.138-2012-EF - Modificación del Decreto Supremo No.184-2008-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. (Publicado el 7 de Agosto del 2012)

Resolución de Contraloría Nº 369-2007-CG Autorización Previa a la Ejecución y Pago de Presupuestos Adicionales de Obra Pública.Directivas OSCE.

Norma Técnica de Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas.

1.6 ALCANCES DEL SERVICIO

Seleccionar y contratar, mediante el Sistema de Contratación a Suma Alzada y la Modalidad de Concurso Oferta, a la empresa que se encargue de la ejecución del Proyecto “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES DE LA COSTA VERDE, TRAMO SAN ISIDRO - MIRAFLORES - BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA – LIMA”, contemplando las fases de ejecución de los Estudios Preliminares, formulación del Anteproyecto, desarrollo del Proyecto, ejecución de la Obra y puesta en funcionamiento del equipo vinculado a la Obra Civil del Malecón Costa Verde, tomando de base el ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES DE LA COSTA VERDE (2009-1010), los presentes Términos de Referencia y la documentación que con tal finalidad le sea proporcionada por la Entidad.

El trabajo comprende los siguientes componentes:

Ejecución de los Estudios Preliminares: Estudio de Mecánica de Suelos, Levantamiento Topográfico, estudios de estabilidad de taludes, Diseño de estructuras de puentes, escaleras y rampas peatonales, Diseño y mejoramiento del alumbrado público, obras de saneamiento y Estudio de Impacto Ambiental entre otros, este último estudio aprobado por la Autoridad competente..

Formulación del Estudio Definitivo: Anteproyecto y Expediente Técnico a nivel Estudio Definitivo para la ejecución de obra.

Ejecución de la Obra y puesta en funcionamiento del equipo vinculado a la Obra Civil de la Construcción y mejoramiento de los Puentes y Escaleras de la Costa Verde.

El Contratista, será el responsable de la calidad técnica del Expediente Técnico asumiendo además total responsabilidad por cualquier deficiencia u omisión en que pueda incurrir.

Para el desarrollo del Expediente Técnico, el Contratista podrá revisar, validar, mejorar y/o complementar los estudios existentes por distritos, que serán proporcionados por la Entidad, o elaborar nuevos estudios de Ingeniería y urbanismo con el objeto de obtener un nuevo Expediente Técnico para la ejecución de las obras. En el caso que EMAPE no cuente con información o estudios referidos al proyecto, el Contratista deberá realizar todos los estudios técnicos necesarios a su propio costo. Las modificaciones que plantee el consultor deberán estar de acuerdo con los alcances del proyecto original según los estudios de Preinversión.

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/TUO/DS138-2012-EF_Modifica_RLCE_07-08-2012.pdf


1.7 PLAZO DE EJECUCIÓN

El inicio del plazo contractual se contabilizará a partir del día siguiente de la firma del contrato o a partir del día siguiente de la entrega del adelanto al Contratista de haberlo solicitado. El trabajo se ejecutará según las siguientes fases:

Etapa 1: Estudios Preliminares, Informe Situacional, Estudios Básicos de Ingeniería

y Anteproyecto : 30 días calendario

Etapa 2: Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo : 60 días calendario

Etapa 3: Ejecución de Obra : 210 días calendario

Plazo total : 300 días calendario

Etapa 1: Treinta (30) días calendario, que empieza a regir a partir del inicio del plazo contractual. Contempla la ejecución de los estudios preliminares, Estudios Básicos de Ingeniería como son la Topografía, Estabilidad de Taludes, Tráfico Peatonal, Estudios de Mecánica de Suelos con fines de Cimentación y la formulación del anteproyecto. Previa revisión y evaluación de los productos entregados, la Entidad los aprobará de acuerdo a la normativa vigente y comunicará al Contratista, a través de la Supervisión, la continuación de la siguiente fase. Se presentará el Estudio de Impacto Ambiental hasta la definición de la línea base ambiental..

Fase 2: Sesenta (60) días calendario, que empieza a regir a partir del día siguiente de la aprobación del Anteproyecto por la Entidad. Contempla la elaboración del Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo. Previa revisión y evaluación de los documentos entregados por el Contratista, la Entidad los aprobará mediante la Resolución respectiva de acuerdo a la normativa vigente y comunicará al Contratista y a la Supervisión, la autorización para el inicio de los trabajos de la siguiente fase. También deberá presentar el Estudio de Impacto Ambiental, el cual deberá aprobado por la Autoridad competente.

Fase 3: Doscientos diez (210) días calendario, que empieza a regir a partir del día siguiente de la aprobación resolutiva del Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones. Contempla la ejecución de la Obra Civil y los equipos vinculados a la obra civil, y la puesta en funcionamiento de las Escaleras y Puentes de la Costa Verde.

1.8 FINANCIAMIENTO

La ejecución del Proyecto será financiada en su totalidad con Recursos Propios de la Entidad.

1.9 MODALIDAD DE LICITACIÓN Y SISTEMA DE CONTRATACION


La presente Licitación Pública se convoca bajo el Sistema de Contratación a Suma Alzada y la Modalidad de Concurso Oferta. Con este Sistema y Modalidad, el postor oferta en conjunto la ingeniería, la construcción y la instalación, montaje y puesta en servicio del Proyecto “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES DE LA COSTA VERDE, TRAMO SAN ISIDRO - MIRAFLORES - BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA – LIMA”. Asimismo, el postor formula su propuesta por un monto fijo para el Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra, considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento del objeto de la prestación requerida, según las especificaciones técnicas y los contenidos, en los presentes Términos de Referencia. El Contratista deberá tener en cuenta que se encuentra obligado a proyectar la obra y ejecutarla respetando las especificaciones técnicas preestablecidas por la Entidad y los montos contractuales adjudicados.

La Oferta Económica del Postor deberá presentarse en forma diferenciada de la siguiente manera:

a) Oferta Económica para el Estudio Definitivo (incluye todos los Estudios Preliminares) = Costo Directo + Gastos Generales + Utilidad + IGV

b) Oferta Económica para la Ejecución de Obra (incluye el equipo vinculado a la Obra Civil) = Costo Directo + Gastos Generales + Utilidad + IGV

De lo descrito, la Oferta Económica deberá presentarse estructurada de la siguiente manera:

A BTotal Oferta EconómicaOferta Económica del

Estudio DefinitivoOferta Económica de

la Obra

Costo Directo Costo Directos

A + B

Gastos Generales Gastos Generales

Utilidad Utilidad

Sub Total Sub Total

IGV IGV

Total A Total B

El Mantenimiento Preventivo de los equipos de obra civil y la capacitación al personal que utilizará tales equipos serán tratados como una prestación accesoria, cuyo costo lo indicará el Postor accesoriamente en su propuesta económica. El Sistema Suma Alzada se aplica para determinar el precio, sobre la base de condiciones pre-establecidas en función a la naturaleza y al objeto principal del Contrato.

1.10 NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO, EXPEDIENTE

TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA


La elaboración de los Estudios Preliminares, Anteproyecto, Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo y la Ejecución de la Obra, deberán realizarse en concordancia a los dispositivos legales y normas técnicas vigentes, complementadas por la normativa relacionada y vigente. Las disposiciones legales y normas técnicas vigentes, entre otras son:

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA aprobado el 08.May.2006 y publicado el 08.Jun.2006.

Norma Técnica Peruana 2011 NTP 940.001, Accesibilidad al Medio Físico. Rampas fijas en el entorno urbano.

Plan Estructurador de Recuperación Integral de la Costa Verde. Lineamientos de la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV). Normas Técnicas de la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas. Reglamento Nacional de Transito Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI–318M) and Commentary (ACI–

318RM) en su última versión. ACI Manual Concrete Practice (Reports ACI 207.1R-96, ACI 207-2R-95, ACI 207-4R-05, ACI

22-4R-01) Report ACI Comittee 301-99 Especificación Estándar para Concreto Estructural en su última

versión. American Institute of Steel Construcción ( AISC) ultima version Normas Internacionales de la American Society for Testing and Materials (ASTM) American Welding Society – AWS Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, aprobado mediante

Decreto Supremo N° 013-2000-PCM. Resolución Jefatural N° 440-2005-INDECI “Manual para la ejecución de Inspecciones

Técnicas de Seguridad en Defensa Civil” Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, Normas de Control Interno de fecha 30

de octubre de 2006. Resolución de Contraloría Nº 196-2010-CG que aprueba Directiva N° 002-2010-CG/OEA

“Control Previo Externo de las Prestaciones Adicionales de Obra” del 20 de Julio del 2010 Normas Técnicas de la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas Normas de seguridad internacionales NFPA. Código Nacional de Electricidad Suministros 2001 Código Nacional de Electricidad Utilización Norma Técnica DGE “Alumbrado de Vías Públicas en Zonas de Concesión de Distribución” Norma Técnica Peruana 370.255-1 “Conductores Eléctricos con Aislamiento Extruido y

Accesorios” Norma Técnica Peruana NTP 370.251.2003 Conductores Eléctrico. Cables para Líneas

Aéreas (Desnudos y Protegidos) y Puesta a Tierra. Normas de la DGE emitidas por el Ministerio de Energía y Minas. International Electrotechnical Commission “IEC” Publicación CIE 115-2010 Iluminación de Vías de Tránsito Vehicular y Peatonal, edición de la

Comisión Internacional de Iluminación. Norma de Alumbrado Público en Zonas de Concesión de Distribución 2002 (Ministerio de

Energía y Minas). Publicación CIE 150 – 2003 ”Guía para la limitación de los efectos de la luz intrusa producida

por las instalaciones de alumbrado exterior”. Publicación CIE126 -1997 Directrices para la minimización del brillo del cielo Ley N° 27157 Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria

de Fabrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, publicada el 20 julio 1999.

Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 27157 aprobado mediante Decreto Supremo N° 035-2006-VIVIENDA de fecha 06 de noviembre de 2006.

Para todo lo no previsto en los presentes términos de referencia, se aplicará supletoriamente lo dispuesto por el TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su Reglamento y el Código Civil.

Reglamento de Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas, aprobado mediante RD 073-2010/VIVIENDA/VCMS-DNC


Referidas a la especialidad de Instalaciones sanitarias :- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-

2006-VIVIENDA aprobado el 08.May.2006 y publicado el 08.Jun.2006. Norma IS 010 referida a las instalaciones sanitarias y OS 090 referida al tratamiento de las aguas residuales y reúso para riego de jardines y/o áreas verdes.

- Reglamentación de la ANA en relación a la solicitud de permiso para disposición de aguas residuales en el terreno, y vertimiento a cuerpos de agua.

- Reglamento referido a la calidad de agua para consumo. Otros relacionados y vigentes.

1.11 RECURSOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS QUE ACREDITARÁ EL CONTRATISTA PARA LA

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PRELIMINARES, ANTEPROYECTO, ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA EJECUCIÒN DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES DE LA COSTA VERDE, TRAMO SAN ISIDRO - MIRAFLORES - BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA – LIMA

El Consultor deberá contar como mínimo con el siguiente equipo de profesionales para:

ANTEPROYECTO Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO:

CANTIDAD CARGO PROFESIÓN

1 Ingeniero jefe de estudio

Profesional en ingeniería Civil, con un mínimo de Diez (10) años de ejercicio profesional a partir de su colegiatura, con experiencia en la elaboración de expedientes técnicos o estudios definitivos de puentes peatonales y/o puentes vehiculares y/o viaductos y/o intercambios viales y/o pasos a desnivel, 48 meses.

1Ingeniero asistente de jefe de estudios

Profesional en ingeniería Civil, con un mínimo de Cinco (05) años de ejercicio profesional a partir de su colegiatura, con experiencia en la elaboración de expedientes técnicos o estudios definitivos en puentes peatonales y/o puentes vehiculares y/o viaductos y/o intercambios viales y/o pasos a desnivel, 18 meses.

2

Arquitecto Especialista en Diseño Urbano y Paisajismo

Arquitecto, con un mínimo de 5 años de ejercicio profesional a partir de su colegiatura y con experiencia en la elaboración de expedientes técnicos o estudios definitivos de urbanismo y/o Paisajismo y/o planificación urbana y/o plazas y/o malecones y/o plazuelas, 24 meses.

2 Especialista en diseño estructural

Ingeniero Civil, con un mínimo de 10 años de ejercicio profesional a partir de su colegiatura y especialista en diseño estructural de puentes peatonales y/o puentes vehiculares y/o viaductos y/o


intercambios viales y/o pasos a desnivel, a nivel de expedientes técnicos o estudios definitivos, 24 Meses.

1

Especialista en Geotecnia con fines de Cimentación

Ingeniero Civil o Geólogo, con un mínimo de 10 años de ejercicio profesional a partir de su colegiatura y con experiencia en la especialidad de mecánica de suelos y/o geotecnia y/o suelos y/o mecánica de suelos, a nivel de expedientes técnicos o estudios definitivos con fines de cimentación de Puentes, 24 Meses.

1Especialista en Estabilidad de

Taludes

Ingeniero Civil o Geólogo, con un mínimo de 10 años de ejercicio profesional a partir de su colegiatura y con experiencia en elaboración de Estudios Definitivos y/o Expedientes Técnicos, en la especialidad de Estabilidad de Taludes para la construcción de carreteras, 24 Meses.

1Especialista en costos y presupuestos

Ingeniero Civil, con un mínimo de 5 años de ejercicio profesional a partir de su colegiatura y con experiencia en la especialidad de costos y presupuestos, 24 meses

1Especialista en Impacto Ambiental

Ingeniero, con un mínimo de 5 años de ejercicio profesional a partir de su colegiatura y con experiencia de 24 meses en la especialidad de Impacto Ambiental.

1 Ingeniero Eléctricista

Ingeniero electricista y/o Ing. Mecánico eléctricista, con un mínimo de 5 años de ejercicio profesional a partir de su colegiatura con experiencia en iluminación y/o Alumbrado Público en vías urbanas a nivel de expedientes técnicos y/o estudios definitivos (24 meses)

1 Ingeniero Sanitario

Ingeniero Sanitaro con un mínimo de 5 años de ejercicio profesional a partir de su colegiatura con experiencia en iluminación y/o Alumbrado Público en vías urbanas a nivel de expedientes técnicos y/o estudios definitivos (24 meses).

El Consultor es directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo. La Entidad se reserva el derecho de solicitar el cambio de el o los integrantes del equipo técnico propuesto en caso se observe bajo nivel técnico durante la ejecución del Proyecto.


PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:


1 Residente de Obra

Profesional en ingeniería Civil, con un mínimo de Diez (10) años de ejercicio profesional a partir de su colegiatura, con experiencia como Residente de Obras de Edificación y obras viales y acreditar residencia de obras en puentes peatonales de concreto y/o puentes vehiculares de concreto y/o viaductos y/o intercambios viales y/o pasos a desnivel en un mínimo de 05 obras de este tipo.

1

Ingeniero asistente de Residente de Obra

Profesional en ingeniería Civil, con un mínimo de Cinco (05) años de ejercicio profesional a partir de su colegiatura, con experiencia en Residencia de Obras en puentes peatonales de concreto y/o puentes vehiculares de concreto y/o viaductos y/o intercambios viales y/o pasos a desnivel en un mínimo de 02 obras de este tipo.

1

Especialista en Costos, Metrados y Valorizaciones

Ingeniero Civil, con un mínimo de 5 años de ejercicio profesional a partir de su colegiatura y con experiencia en la especialidad de costos, metrados y valorizaciones, en un mínimo de 05 obras.

1

Especialista en Geotecnia y Estabilidad de Taludes

Ingeniero Civil o Geólogo, con un mínimo de 5 años de ejercicio profesional a partir de su colegiatura y con experiencia como especialista en Obras de Estabilidad de Taludes para la construcción de carreteras, en un mínimo de 05 obras.

1 Especialista en estructuras

Ingeniero Civil, con un mínimo de 5 años de ejercicio profesional a partir de su colegiatura y con experiencia como especialista en estructuras de puentes peatonales y/o puentes vehiculares y/o viaductos, a nivel de ejecución o supervisión de obras, en un mínimo de 05 obras.





1 Especialista en Seguridad,

Profesional con 5 años de experiencia a partir de su colegiatura con experiencia como especialista en


salud y medio ambiente

Seguridad Salud y Medio Ambiente y/o Gestión de Calidad en Obra y/o Monitor de Seguridad y/o Supervisor de Calidad en un mínimo de 05 obras.

El Contratista presentará la relación de los profesionales participantes en cada una de las especialidades, reservándose la Entidad el derecho de solicitar el cambio del profesional o de los profesionales del equipo técnico propuesto, en caso se observe bajo rendimiento técnico durante la ejecución. Los profesionales reemplazantes deberán sustentar igual o mayor capacidad técnica y experiencia que aquel que se sustituya.

Cada profesional participante del Postor que obtenga la buena pro deberá presentar copia simple de su DNI, título profesional, diploma de colegiatura, declaración Jurada de Habilitación Profesional y el currículum vitae documentado.

Los gastos que ocasione la participación de profesionales especialistas, personal técnico de apoyo (digitadores, dibujantes y secretaria) y otros recursos humanos que amerite, para cumplir con los productos esperados, se encuentran incluidos dentro del monto referencial y a cargo del Contratista.

De los Recursos Físicos para el desarrollo del Estudio Definitivo:

El Contratista deberá acreditar oficina establecida en Lima con las respectivas autorizaciones municipales, con área suficiente para el desarrollo de las actividades que se contraten, equipos de computación con software de presupuesto S-10, Autocad, MS Project, hoja de cálculo Excel, procesador de texto Word, presentación en Power Point, mobiliario, equipo de oficina y de dibujo, equipo de ingeniería, de comunicaciones (teléfonos móviles y fijos, fax, etc.) y movilidad.

De los Equipos y Maquinaria Mínimos

El Contratista deberá contar con el equipo y maquinaria necesarios y suficientes para la ejecución de la obra, teniendo que acreditar la disponibilidad de por lo menos un 30% de equipamiento propio, de la relación siguiente:

Nº EQUIPOS N°

1 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122HP, 1500 Gln 2.00

2 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 5.00

3 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 3.00

4 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 4.00

5 COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP 2.00

6 ESTACIÓN TOTAL O TEODOLITO 3.00


7 GRUA HIAB SOBRE CAMIÓN DE 5 Ton 2.00

8 MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg 4.00

9 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (18 HP) 4.00

10 MINICARGADOR 4.00

11 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 4.00

12 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton 1.00

13 VIBRADOR DE CONCRETO 2", 4 HP 10.00

1.12 DESCRIPCION DEL PROYECTO A CONSTRUIR

El proyecto consiste en la implementación de 6 conexiones del Circuito de Playas de la Costa Verde con la ciudad de Lima, estas conexiones denominadas “bajadas” se ubican entre el distrito de San Isidro y Barranco.

Estas conexiones o “bajadas” cuentan con rampas y escaleras que se desarrollan en los acantilados de la Costa Verde, y cuentan con un hito de ingreso, un puente peatonal en el circuito de playas, una plazoleta de llegada y SSHH. La ubicación de estas bajadas se muestra en el siguiente cuadro:

Ubicación Denominación Observaciones

San Isidro Bajada de la Pera del Amor Nuevo

Miraflores Bajada del Estadio Nuevo

Miraflores Bajada María Reiche Existente

Miraflores Bajada Isaac Rabin Existente

Miraflores Bajada de Clubes Existente

Barranco Bajada de Baños Existente

Las características de las bajadas se describen en los siguientes componentes:

HITOS DE INGRESO

Los hitos de ingreso están definidos por una pérgola de madera que marca el inicio de las bajadas, un módulo de serenazgo (a excepción de la bajada de La Pera del Amor en San Isidro en la cual se han proyectado 2 módulos y en la Bajada Isaac Rabin donde no se le ha considerado). Los pisos son de concreto f’c 210 Kg/cm2, de 0.10m de espesor y se incluye además mobiliario urbano como son parqueadero de bicicletas, banca, tacho de basura.

PISO DE CONCRETO COLOREADO Y BRUÑADO


JARDINJARDIN

P1PLAZA DE INICIODE LA ESCALERA

JARDIN PUNTO DE INTERSECCION DE EJEDE PLAZA Y EJE DE ESCALERA

A

V

PISO EXISTENTE PISO EXISTENTE

PISO EXISTENTE

90.00°

90.00°

c

c

CICLOVIA

SERENAZGO

ESTACIONAMIETOBICICLETAS

PERGOLA

BOLARDOS

LIMITE DEINTERVENCION

PAVIMENTOTIPO

POSTE DE LUZH=12m

BANCA

BASURERO

RAMPAS Y ESCALERAS EN BAJADAS.

Este componente consiste en la construcción y/o rehabilitación de las bajadas. EN total se rehabilitarán 3 bajadas existentes, se construirán 2 nuevas y la sexta y última bajada, que corresponde a la de baños, solo se rehabilitará el tramo final.

Los trabajos de rehabilitación en las rampas y escaleras existentes, a excepción de los tramos que cuentan con un diseño específico, consiste en utilizar el concreto existente como base de la nueva bajada, para lo cual se escarificará el concreto existente y se colocará sobre él una nueva rampa o escalera con concreto f’c 210 Kg/cm2 de 0.10 cm de espesor y reforzado con una malla de acero corrugado de 3/8”.

ESCALERAEXISTENTE

ESCARIFICAR ANTESDE VACIAR NUEVO

CONCRETO

ACERO DE REFUERZO

CONTRAPASOACABADO CEMENTO

FROTACHADO

PASOACABADO CEMENTO

FROTACHADOVER DETALLE

DETALLE REHABILITACIÓN DE BAJADA

0 10 20 30 50cm40

ESC. 1/10

0.18 0.15

0.07

0.23

0.30

PERGOLA DE INGRESO A BAJADA

CASETA DE SERENAZGO

ESTACIONAMIENTO BICICLETAS

BANCAS

INICIO DE BAJADA


Las rampas y escaleras nuevas han sido resueltas mediante estructuras aporticadas de concreto armado apoyadas en el terreno mediante zapatas aisladas y columnas circulares pareadas, al cual se le suma un sistema de vígas y losas. Estas rampas y escaleras tienen un ancho de 2,40 m., con barandas y en algunos casos con descansos y miradores.

SECCIÓN TÍPICA DE LA ESTRUCTURA DE LAS RAMPAS Y ESCALERAS

SECCION C-C (ENCOFRADO)SECCION C-C (ARMADURA)

MÓDULO TÍPICO DE RAMPA-ESCALERA DE BAJADA

B

B A

A A

A

ELEVACION MODULO M10

PLANTA MODULO TIPICO TIPO 1

SECCIÓN TÍPICA DE RAMPA Y ESCALERA


PUENTE:

Los puentes son de concreto pretensado con pilares pareados circulares. La sección es de 4.20m de ancho (a excepción del puente de la Bajada de Clubes que es de 2.40m) y el gálibo mínimo es de 6m. siendo sus longitudes variables. Estos puentes empalman en escaleras y en rampas tanto de llegada de las bajadas como para entregar a una plazoleta en la playa. En general los puentes cuentan con piso de concreto coloreado con ocre, barandas, un mirador y cobertura parcial.

DETALLE DE PLANTA Y PERFIL DE UN PUENTE TÍPICO

EJE

DE

VIA

EJE

DE

VIA

BANCA(ver detalle)

ESCALERA DE LLEGADA DEPUENTE

(Ver desarrollo en lamina )

PLAZA DE INICIO DE ESCALERAPISO ACABADO CEMENTOFROTACHADO CON OCRE

BANCA(ver detalle)

COBERTURA(ver detalle)

NPT 4.85NPT 5.10

NPT +11.40

2

PRO

YECC

ION

VIG

A

PRO

YECC

ION

VIG

A

PROYECCION COBERTURA(ver detalle)

MI-03

E-1

1.35

NPT 11.40

PLAZA DE INICIO DE PUENTE

PISO ACABADO CEMENTOFROTACHADO CON OCRE

1

1 NPT +11.40PP

9.00

12.0026.10

1.95 1.05 1.95 1.05 1.95 1.95

4.80

4.80

0.630.800.800.801.951.051.951.051.95 0.631.051.951.051.951.051.951.051.951.051.950.75 1.05 0.98

1.50

3 4

PEND. 0%PISO ACABADO CEMENTOFROTACHADO CON OCRE

0.503.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.80

4.20

A22.50°

12.000.60 12.00

2.10

2.10

4.20

2.402.40

2.40

BARANDA(ver detalle)

BARANDA(ver detalle)

BANCA(ver detalle)

BANCA(ver detalle)

PROYECCION DETECHO

4.15

4.15

0 1.5 2 3 5m

PLANTA DE PUENTE

2.10 2.10

3.00

4.20 1.98

EMPALME CON ESCALERA

DE LLEGADA

PEND. 0%PISO ACABADO CEMENTOFROTACHADO CON OCRE

JUNTA DESEPARACION

JUNTA DESEPARACION

MURO DECONTENCION

3.000.50

SECCIÓN TÍPICA DEL PUENTE


BERMACENTRAL

NPT 4.85

VIA VEHICULAR(3 CARRILES)

2.00

RASANTE DETERRENO

ESCALERA, RAMPA DE LLEGADA Y PLAZA

Este componente consiste en la construcción de una escalera y una rampa de llegada a la plazoleta del malecón. Las escaleras tendrán un ancho de 3 m. y la plazoleta contarán con un módulo de SSHH ubicados debajo de la escalera

CORTE TÍPICO DE ESCALERA, SSHH, BAÑOS Y PLAZA DE LLEGADA

Plaza de Llegada.(Ver desarrollo en laminaPE-04 )

NPT 0.00

NPT +0.60

NPT +3.30

NPT +5.10

NPT +0.60

NPT +0.90

NPT +1.32

RAMPA 8%

PILON

ESCALERA TÍPICADE PUENTE

(Ver desarrollo en lamina PE-03)

SS.HH .(Ver desarrollo en laminaPE-04 )

ESTACIONAMIENTO BICICLETAS(Ver desarrollo de en lamina PE-10)

BANCA DECONCRETO

RAMPA 8%

PILON

32

PUNTO BASENIVEL 0.00

PM

BARANDA 2(ver detalle en lamina PE-03)

PLANTA TÍPICA DE ESCALERA, SSHH, BAÑOS Y PLAZA DE LLEGADA


1.20

Costos del Proyecto

Los parámetros utilizados para determinar el costo del proyecto son: Ejecución de los Estudios Preliminares, Elaboración del Estudio Definitivo (Expediente Técnico: Anteproyecto y Proyecto completo), Ejecución de la Obra Civil, así como Contingencias en todas sus fases. Así tenemos que el monto total del proyecto asciende a la suma de 25’876,244.47 (Veinticinco millones ochocientos setenta y seis mil doscientos cuarenta y cuatro y 47/100 Nuevo Soles) con precios a Noviembre del 2012 el detalle de los costos ´por bajada se muestra en el siguiente cuadro:

Valor Referencial para la Ejecución

DESCRIPCION COSTO S/.

PROYECTO 566,621.25

BAJADA LA PERA DEL AMOR 8,343,500.81

BAJADA DEL ESTADIO 3,919,447.07

BAJADA MARIA REICHE 2,849,446.55

BAJADA ISAAC RABIN 2,885,671.84

BAJADA DE CLUBES 4,605,962.52

BAJADA DE BAÑOS 2,705,594.44

TOTAL 25,876,244.47

En forma específica los trabajos a ejecutar por bajada son los siguientes:

ITE DISTRI DENOMI ELEMEN DESCRIPCIÓN LONGI ANCHO MATERI OBSERVAC


M TO NACIÓN TOTUD

APROX.

AL IONES

1SAN

ISIDRO

BAJADA DE LA PERA DEL

AMOR

BAJADARampa y escaleras de concreto sostenida por pilares, de sección 2.40 m.

750 2.4Concreto Armado

No existe escalera

PUENTE

Estructura de concreto armado de seccion 4.20 m, S=7.5%, presenta un balcon mirador, además de una rampa y escalera de concreto para

la llegada al MALECÓN

70 4.2Concreto Pretensado

No existe Puente Peatonal

2MIRAFLORE

S

BAJADA DEL

ESTADIO

BAJADALa bajada será rampas y escaleras de concreto sostenida por pilares,

de sección 2.40 m. 230 2.4

Concreto Armado

Existe solo Trocha de tierra sobre terreno inestable. Ancho promedio de 0.60m.

PUENTE

Estructura de concreto armado de 4.20 m de seccion, presenta una

escalera de concreto para la llegada al paseo peatonal


No existe

3MIRAFLORE

S

BAJADA MARÍA

REICHE

BAJADARehabilitación de bajada mediante

nueva estructura de concreto apoyada sobre bajada existente.

165 2Concreto Armado

Escaleras en mal estado de conservación. 2.00 de ancho y de concreto. Postes de Alumbrado en mal estado

PUENTE


escalera de concreto para la plaza de llegada al paseo peatonal


Existe Puente de concreto que Deberá retirarse

4MIRAFLORE

S

BAJADA ISAAC RABIN

BAJADA

En la actualidad existe una bajada de L=280 m, con una sección

promedio de 2.00 m, la cual será rehabilitada mediante una nueva

estructura de concreto que se colocará sobre la bajada existente,

270 2Concreto simple

Escaleras en mal estado de conservación. 2.00 de ancho y de concreto. Postes de Alumbrado en mal


estado

PUENTE



47.3 4.2Concreto Pretensado

Existe un Puente de concreto que Deberá retirarse.

5MIRAFLORE

S

BAJADA DE

CLUBES

BAJADA

Actualmente existe una bajada y escalera existente de sección

promedio de 3.20 m. No se realizará ninguna intervención

2Concreto simple

Escaleras y veredas en buen estado de conservación. 2.00 de ancho y de concreto. Alumbrado público es eficiente

PUENTE




El Puente existente Deberá retirarse

6BARRANCO

BAJADA DE

BAÑOS

BAJADA

Se empalmará con una pazoleta existente donde culmina la zona

monumental de la Bajada de Baños. No se intervendrá la zona

monumental, siendo la intervención a partir de la plazoleta que será

rehabilitada.

2.3Concreto simple

Las Escaleras se encuentran en mal estado de conservación sin embargo no se intervendrá en la zona qie corresponde a zona monumental. . No existe alumbrado público.

PUENTE

Estructura de concreto armado de 4.20 m de seccion, estará protegido

por una cubierta y tendrá una escalera de concreto para la plaza

de llegada al paseo peatonal

38.7 4.2Concreto Pretensado

El Puente existente Deberá retirarse

BAJADA DE LA PERA DEL AMOR (NUEVA ESCALERA Y PUENTE)


COMPONENTES:

ESCALERA:

Para el acceso peatonal de San Isidro hacia la playa se ha desarrollado dos bajadas que confluyen en un solo puente: Un acceso en el parque de La Pera del Amor, que si bien se ubica en el distrito de magdalena, el desarrollo del acceso se realiza en el distrito de San Isidro y el otro acceso en la av. Crl. Portillo.

La bajada de la Pera del Amor tiene 475m lineales aproximadamente su pendiente es mínima por lo que también puede ser utilizada por discapacitados o ciclistas. A lo largo de la bajada se ubican pequeñas plazas cuadradas cada 100m para que el público pueda descansar del recorrido y disfrutar del paisaje.

La bajada la Av. Crl. Portillo está enfocada solo para transeúntes. Es una bajada con gradas debido a la topografía existente y tiene una longitud aproximada de 275m. Parte de una plaza que es el remate de un paseo que se conecta con el Mercado de San Isidro, cuenta además con plazas cuadradas intermedias entre cada tramo de 40m aproximadamente.

La sección de la rampa y escalera es de 2.40m y es de concreto armado, su revestimiento es de cemento frotachado y bruñado, contando algunos sectores un acabado coloreado con ocre.

Tanto en el acceso de la Pera del Amor como en el Mercado de San Isidro se han proyectado pérgolas de madera y módulos de serenazgo.

PUENTE:

El puente cuenta con una sección de 4.20m y está compuesto de tres tramos, debido al cambio de nivel entre una vía vehicular y otra, y por la distancia a cruzar. Los tramos extremos tienen una longitud de 19.50m, una pendiente de 8% y un galibo de 6m en la parte más baja. El tramo intermedio tiene una longitud de 15m y se desarrolla en 3 tramos de escaleras de 15 pasos cada uno.

La estructura de los puentes peatonales es de concreto pretensado, los pilares son circulares y la superestructura está conformado por un sistema viga-losa. A lo largo del puente se desarrolla una baranda de 1m de altura a ambos lados, cuya estructura vertical se encuentra espaciado cada 3m y unidos por diagonales y cables de acero.

El acceso a la playa se realiza tanto con una rampa como con escaleras; la rampa cuenta con una pendiente de 8% y las escaleras se desarrollaron en tres tramos de 11 pasos cada uno.

PLAZA DE LLEGADA:

El puente es recibido por una plaza circular de 7.50m de radio y cuyo nivel es +0.60m sobre el nivel de la playa. Esta plaza alberga servicios higiénicos, estacionamientos para bicicletas, ubicados detrás del inicio de la escalera de llegada, bancas de concreto ubicadas alrededor de la plaza y tachos de basura debidamente distribuidos para comodidad del usuario.

BAÑOS:


Los servicios higiénicos, ubicados debajo de la escalera de llegada, son de formas cilíndricas y distribuidas para ambos sexos y discapacitados. Cuenta con duchas para aseo de los bañistas concurrentes y los acabados interiores son principalmente enchape de cerámico de 0.30X0.30m, tanto en pisos como en muros hasta una altura de 2.10m. Los exteriores cuentan con un enchape de piedra.

BAJADA DEL ESTADIO (NUEVA ESCALERA Y PUENTE)

COMPONENTES:

ESCALERA:

La bajada cuenta con 230 metros lineales. La sección de la rampa y escalera es de 2.40m y es de concreto armado, su revestimiento es de cemento frotachado y bruñado, contando algunos sectores un acabado coloreado con ocre. En el inicio se ha proyectado una pérgola de madera y un módulo de serenazgo. Estas escaleras contarán también con barandas y zonas de descanso. La sección de la rampa y escalera es de 2.40m y es de concreto armado, su revestimiento es de cemento frotachado y bruñado, contando algunos sectores un acabado coloreado con ocre.

PUENTE:

El puente cuenta con una sección de 4.20m y un galibo de 6m en la parte más baja. La estructura de los puentes peatonales es de concreto pretensado, los pilares son circulares y la superestructura está conformado por un sistema viga-losa de concreto pretensado. A lo largo del puente se desarrolla una baranda de 1m de altura a ambos lados, cuya estructura vertical se encuentra espaciado cada 3m y unidos por diagonales y cables de acero.

El puente es recibido por una escalera de llegada de concreto, que se halla girada 45º respecto al eje del puente. Dicha escalera está dividida en tres tramos de 11 pasos cada una y se encuentra apoyada por 3 columnas de acero que nacen de un solo apoyo.

PLAZA DE LLEGADA:

La escalera descansa sobre una base circular de 2.70m de radio. A través de ella se llega a las losas deportivas.

BAJADA MARÍA REICHE (MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE BAJADA Y PUENTE NUEVO)

COMPONENTES:

ESCALERA:

La bajada cuenta con 165 metros lineales aproximadamente. La sección actual de la rampa y escalera es de 2.00m y es de concreto, y la propuesta comprende la construcción de una nueva bajada manteniendo las estructuras existentes como base de la nueva estructura. Su Acabado es de cemento frotachado y bruñado, contando algunos sectores un acabado coloreado con ocre. En el inicio se ha proyectado una pérgola de madera y un módulo de serenazgo. Estas escaleras contarán también con barandas y zonas de descanso.


PUENTE:

El puente cuenta con una sección de 4.20m y una longitud de 39.15m., con una pendiente mínima transitable de 4.5% y un galibo de 6m en la parte más baja.

Se apoya sobre pares de pilotes circulares de concreto y separados 2.10m entre sí. Se hallan ubicados entre luces de 13.50m, y reforzados por vigas diagonales de concreto en la parte superior. Cada pilote cuenta con una base trapezoidal de apoyo de 2m de altura.

A lo largo del puente se desarrolla una baranda de 1m de altura a ambos lados, cuya estructura vertical se encuentra espaciado cada 3m y unidos por diagonales y cables de acero.


PLAZA DE LLEGADA:

La escalera descansa sobre una base circular de 2.70m de radio. A través de ella se llega al malecón inferior.

BAJADA ISAAC RABIN (MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE BAJADA Y PUENTE NUEVO)COMPONENTES:

ESCALERA:

La bajada cuenta con 273 metros lineales aproximadamente. La sección actual de la rampa y escalera es de 2.00m y es de concreto, y la propuesta comprende la construcción de una nueva bajada manteniendo las estructuras existentes como base de la nueva estructura. Su Acabado es de cemento frotachado y bruñado, contando algunos sectores un acabado coloreado con ocre. En el inicio se ha proyectado una pérgola de madera. Estas escaleras contarán también con barandas y zonas de descanso.

PUENTE:

El puente cuenta con una sección de 4.20m y una longitud de 36.5 m., con una pendiente mínima transitable de 4.5% y un galibo de 6m en la parte más baja.




PLAZA DE LLEGADA:


La escalera de llegada es recibida por una plaza circular de 5.70m de radio y cuyo nivel es +0.60m sobre el nivel de la playa. Esta plaza alberga servicios higiénicos, estacionamientos para bicicletas, ubicados detrás del inicio de la escalera de llegada, bancas de concreto ubicadas alrededor de la plaza y tachos de basura debidamente distribuidos para comodidad del usuario.

BAÑOS:

Los servicios higiénicos, ubicados debajo de la escalera de llegada, son de formas cilíndricas y distribuidas para ambos sexos y discapacitados. Los niveles de techo varían para facilitar la ventilación mediante ventanas altas. Cuenta con duchas para aseo de los bañistas concurrentes.

Los acabados interiores son principalmente enchape de cerámico de 0.30X0.30m, tanto en pisos como en muros hasta una altura de 2.10m, y rematando en la parte superior con pintura látex color blanco. Los exteriores cuentan con un enchape de piedra.

BAJADA DE CLUBES (PUENTE NUEVO)COMPONENTES:

ESCALERA:

La existente cuenta con buen mantenimiento por lo que no será necesario intervenir, salvo en el último tramo, en el cual se ha proyectado una solución integrada con el puente.

PUENTE:

El puente de concreto cuenta con 76.7 m lineales aproximadamente de longitud y una sección que varía de 3.60m y 2.40m. Está compuesto por cuatro tramos debido a la gran diferencia de alturas entre las vías vehiculares y la extensa distancia a cruzar.

El primer tramo está casi apoyado sobre el terreno, es escalonado, con longitudes de pasos variables debido a la topografía. Tiene una longitud de 19.05m lineales. El segundo tramo cuenta con 30m lineales y con una pendiente transitable de 8%. El tercer y cuarto tramo posee una longitud de 24m lineales cada uno, siendo el tercer tramo el más empinado por lo que es en su totalidad escalonado y en pendiente con longitudes de pasos variables para lograr un perfil curvo. Este tramo, es además el más angosto con una sección de 2.40m. Todos los tramos tienen un galibo promedio de 6m sobre el terreno.

Todo el puente se apoya sobre pares de pilotes circulares de concreto y separados 2.10m entre sí, ubicados entre cada tramo. Se hallan reforzados por vigas diagonales de concreto en la parte superior. Cada pilote cuenta con una base trapezoidal de apoyo de 2m de altura.

A lo largo del puente se desarrolla una baranda de 1m de altura a ambos lados, cuya estructura vertical se encuentra espaciado cada 3m y unidos por diagonales y cables de acero. Al mismo tiempo en el tercer tramo se desarrollan a ambos lados, paneles metálicos publicitarios.


PLAZA DE LLEGADA:

La escalera de llegada es recibida por una plaza circular de 7.50m de radio y cuyo nivel es +0.60m sobre el nivel de la playa. Esta plaza alberga servicios higiénicos, estacionamientos para


bicicletas, ubicados detrás del inicio de la escalera de llegada, bancas de concreto ubicadas alrededor de la plaza y tachos de basura debidamente distribuidos para comodidad del usuario.

BAÑOS:



BAJADA DE BAÑOS – BARRANCO (PUENTE NUEVO)COMPONENTES:

ESCALERA:

La bajada existente forma parte del circuito turístico de Barranco y su intervención no forma parte e los alcances de esta obra. cuenta con buen mantenimiento por lo que no será necesario intervenir, salvo en el último tramo, en el cual se ha proyectado una solución integrada con el puente.

PUENTE:

El puente cuenta con una sección de 4.20m para un mayor disfrute del paisaje, tránsito y comodidad del público, con una pendiente mínima transitable de 4.5% y un galibo de 6m en la parte más baja. La longitud total del puente es 27.10 m.




PLAZA DE LLEGADA:

La escalera de llegada es recibida por una plaza circular de 7.50m de radio y cuyo nivel es +0.60m sobre el nivel de la playa. Esta plaza alberga servicios higiénicos, estacionamientos para bicicletas, ubicados detrás del inicio de la escalera de llegada, bancas de concreto ubicadas alrededor de la plaza y tachos de basura debidamente distribuidos para comodidad del usuario.

BAÑOS:




De otro lado se debe de mencionar que para la presentación de la propuesta las alternativas se ha tenido en cuenta la determinación del número de vías de acceso a intervenir, basado en un análisis y propuesta contenida en el Plan estructurador de la Costa Verde. Estos criterios han permitido definir la selección como son: la presencia actual y futura de elementos atractores en la vía, captando importantes contingentes de peatones; facilidades físicas para el desarrollo de las vías peatonales, dadas por taludes y estructuras del suelo aprovechables, principalmente, que significan menor riesgo físico para la infraestructura y el tránsito peatonal; y la articulación con vías urbanas de importante flujo vehicular.

De los 13 accesos identificados en el estudio, no se han considerado a la Bajada de Larcomar por encontrarse en desuso, ante su clausura y la de Armendáriz por ser insegura, dado el intenso tráfico vehicular.

1.13 DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Mantenimiento de la obra en ejecución

El Contratista deberá mantener en buenas condiciones la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo, ocasionen daños al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, deberán ser reparados de inmediato a satisfacción de la Supervisión y de la Entidad.

Calidad Especificada

Teniendo en cuenta el destino e importancia de la obra, es obligación del Contratista alcanzar la calidad necesaria, tanto de los materiales y equipos como de la ejecución de las obras, instalaciones y equipamiento, acorde a lo especificado en el Estudio Definitivo.

Derechos Legales Irrenunciables del Contratante

La Entidad no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo o valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y de los respectivos pagos efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La Entidad no podrá ser privada ni impedida, no obstante la existencia de dichas mediciones, cálculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, el


importe de los daños que considere ocasionados por no haber cumplido con lo establecido en los documentos del Contrato, pudiendo hacer efectiva dicha recuperación de las garantías o por los medios que se establezcan contractualmente.

La aceptación por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptación de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posición adoptada por el Supervisor, no podrán significar una renuncia a los derechos legales de la Entidad sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnización.

Suspensión Temporal de los Trabajos

La Entidad se reserva el derecho de acuerdo a lo previsto en el Contrato, de suspender los trabajos en cualquier momento, para lo cual notificará al Contratista por escrito, con la anticipación del caso, con el objeto de acordar los términos de dicha suspensión.

1.14 RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA:

Sin exclusión de las obligaciones que correspondan a El Contratista, conforme a los dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes a La Ejecución de Obra contratada, éste se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

a. Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al objeto de la Ejecución de la Obra.

b. Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de Referencia.

c. Visitar el área y terreno que será materia de aplicación de la Ejecución de Obra.d. Tomar conocimiento de los alcances del Estudio de Pre inversión aprobada y de los

estudios existentes efectuando oportunamente ante La Entidad, las observaciones o consultas que correspondan.

e. Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y características topográficas, geográficas, climáticas y de servicios básicos, análisis de impacto ambiental todos correspondientes a la localidad y al terreno sobre el que se ejecuta el proyecto.

f. El Contratista es responsable por presentar el Proyecto Definitivo ante la Municipalidad, efectuando los trámites y pagos que correspondan, así como el seguimiento respectivo hasta obtener la conformidad de los mismos, subsanando las observaciones que estas Entidades le puedan hacer.

g. El Contratista es responsable por presentar el proyecto ante Empresas Concesionarias, Empresas Prestadoras de Servicios; efectuando los trámites que correspondan, así como el seguimiento respectivo hasta obtener la aprobación de los mismos, subsanando las observaciones que estas Entidades le puedan hacer.

h. Determinar las características y la capacidad portante del terreno, mediante la ejecución del Estudio de Mecánica de Suelos, Así como de los estudios de estabilidad de taludes.

i. Garantizar la participación del personal profesional mínimo que se exige en el presente documento, así como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna ejecución de la Obra.

j. Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado para la elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra.


k. Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad de la Obra ejecutada, para lo cual mantendrá coordinación permanente con La Entidad sobre los trabajos que se ejecuten.

l. El Contratista será legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal; por los resultados que obtenga y que puedan producir fallas en la Obra que recomiende ejecutar como producto de los estudios efectuados.

m. El Contratista está obligado a aplicar la reglamentación, directivas, ordenanzas municipales, parámetros urbanísticos y edificatorios, normas técnicas y demás documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la Ejecución de Obra, así como para sustentar adecuadamente la documentación técnica que formulará para La Entidad.

n. El Contratista brindará las máximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al Coordinador que designará La Entidad, así como al Equipo Revisor que, eventualmente, tendrá a su cargo la revisión de los documentos que vaya elaborando El Contratista.

o. El Contrato establecerá las demás responsabilidades y obligaciones esenciales de El Contratista; las que se complementarán con los aquí listados.

h. La revisión de los documentos y planos así como la declaratoria de conformidad del proyecto definitivo por parte de EMAPE y de las empresas prestadoras de servicios no eximen al Contratista de la responsabilidad final y total del mismo, técnica y/o administrativa por las probables fallas ocultas no declaradas que por su dificultad no hayan podido ser detectadas y observadas a tiempo por los responsables del mismo.

i. En atención a que El Contratista es el responsable absoluto de la Obra que realiza, deberá garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que establecen las normas durante los siguientes siete (7) años, desde la fecha de recepción de la Obra, por lo que en caso de ser requerido por EMAPE, para absolver defectos, fallas y/o vicios ocultos que presenta la obra ejecutada, no podrá negar su participación y absolución de dichos requerimientos mencionados.

j. En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citación antes indicada, se hará conocer su negativa al OSCE y a la Contraloría General de la República, a los efectos legales consiguientes, en razón de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.

k. El Postor, en su propuesta técnica o mediante Carta Notarial, deberá designar a su representante con domicilio legal en la ciudad de Lima, a donde SENCICO, deberá cursar toda la documentación oficial que se origine del proceso de elaboración, presentación, revisión de informes, cumplimiento de plazos, Liquidación de Obra, etc. Asimismo, el contratista deberá designar al Jefe de Proyecto.

II) CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PRELIMINARES

Para la elaboración de los Estudios Preliminares se contempla la necesidad de ejecutar Estudios Básicos de Ingeniería como son el Levantamiento Topográfico, Estudio de Estabilidad de Taludes, Tráfico Peatonal, Estudios de Mecánica de Suelos con fines de Cimentación; asimismo, la presentación a trámite de la Certificación Ambiental ante la entidad competente de acuerdo a lo dispuesto por la por el Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental DECRETO SUPREMO Nº 019-2009-MINAM. Asimismo, El Contratista deberá realizar la gestión y seguimiento de la solicitud de factibilidad de suministro y punto de alimentación de los servicios de energía eléctrica, comunicaciones, agua y desagüe (de ser necesario), ante las entidades administradoras de estos servicios y concretar la aprobación. Tambien se presentará el Informe de Interferencias.


Además el Contratista deberá realizar un estudio de campo y elaborar un “Informe Situacional”, conteniendo:

- La inspección integral del terreno in situ.- La factibilidad de los servicios, expedida por la entidad correspondiente. De no existir dichos

servicios, deberá recabar las cotizaciones de las empresas de servicios correspondientes para efectos de las conexiones necesarias.

- Evaluación de la infraestructura existente en el área del proyecto y su situación e interferencia respecto al proyecto.

2.1 REFERIDO AL ESTUDIO TOPOGRAFICO

El Levantamiento topográfico corresponderá al área existente debiendo verificarse (límites, linderos, monumentación de BM referencial en Coordenadas UTM, curvas de nivel (0.25 m en terreno ondulado), norte magnético, postes de alumbrado, telefónica, buzones, veredas, canales y/o acequias, edificaciones y cualquier estructura existente, que se encuentre dentro del área de influencia del proyecto.

Área del LevantamientoCorresponde efectuar el Levantamiento topográfico de la zona donde se realizara el proyecto: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES DE LA COSTA VERDE, TRAMO SAN ISIDRO - MIRAFLORES - BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA – LIMA”, las mismas que se encuentran ubicado al lado occidental de la ciudad de Lima en el balneario de la Costa Verde. El área comprende los distritos de San Isidro, Miraflores y Barranco.

Contenido del Informe del Levantamiento Topográfico Topografía

El consultor recopilará la información topográfica existente de las vías y zonas de la costa verde que comprende los distritos de San Isidro, Miraflores y Barranco en estudio y efectuará los levantamientos topográficos necesarios y/o complementarios en zonas o sectores que requieran más detalle. Estos deben abarcar los tramos donde se planteen soluciones en las áreas como son plazas, plazoletas, pérgolas, ente otros. El replanteo debe permitir obtener los planos de planta, perfil longitudinal y secciones transversales de las vías y áreas de intervención. Asimismo, cada uno de los tramos homogéneos deberá presentar sus correspondientes secciones transversales típicas. En todo caso la información topográfica deberá satisfacer los requisitos expresados a continuación sin ser limitativos.

El levantamiento topográfico se efectuará en toda el área del proyecto con estación total para toda el área de intervención, los cuales podrán ser por radiación a partir de los vértices de las poligonales, con coordenadas UTM obtenidas de puntos de control del IGN (Instituto Geográfico Nacional).

Se colocarán BM, estándares de comparación o puntos de referencia debidamente monumentados a cada 1 km como máximo (cada hito deberá de llevar inscrito la cota


nivelada), en lugares debidamente protegidos, fuera del alcance de los trabajos y referenciados a puntos inamovibles, tomando como referencia las cotas de los hitos de control vertical del IGN más cercanos que existan en la zona, debiendo estar debidamente señalados en los planos que se confeccionen, así mismo se adjuntaran 02 fotografías con la descripción de la ubicación de la cota fija para cada BM.

Las cotas de los BMs y de las poligonales de apoyo, se nivelaran diferencialmente (geométricamente) y se cerrarán cada 500 m. con nivelación de ida y vuelta. La tolerancia de cierre será de 0.012 √k metros (k: distancia nivelada en kilómetros).

Representación Gráfica del Terreno i. Detalles Planimétrico.- Se representarán todos los detalles y particularidades de la

superficie del área donde se realiza el levantamiento topográfico como: vías existentes, bermas, veredas, paraderos, sardineles, canales y/o acequias, edificaciones, puentes peatonales y vehiculares, losas deportivas, plazas, plazoletas, pérgolas, cercos, torres, postes de alumbrado público, postes de teléfonos y de comunicaciones, cables, líneas de fachada, tapa de buzones, y todo el mobiliario urbano, etc. (debidamente representados mediante una simbología adecuada).

ii. Detalles Altimétricos.- Se representará la altimetría del terreno generadas en el levantamiento, el que deberá mostrar todos los detalles altimétricos, mediante las curvas de nivel, diferenciando las curvas maestras de las intermedias por el color y grosor del trazo, debiendo estar las primeras debidamente acotadas. El intervalo entre las curvas de nivel lo determinará el consultor se sugiere que sea cada de 0.25 metros.

iii. Plano Topográfico.- Se elaborará el plano topográfico a escala 1:500 con indicación de los ejes coordenados, señalando los valores Norte y Este de cada retícula del sistema de coordenadas, la distancia entre los ejes de coordenadas, debe ser de 50 metros.

iv. La topografía deberá incluir todos los detalles existentes, incluyendo cotas, veredas, líneas de fachada, tapas de buzones, postes, redes de comunicación, buzones y cámaras, etc. debiendo indicar el ancho de la vía, bermas, veredas peatonales, construcciones (línea de fachadas), intersecciones con calles ó avenidas, paradas de buses, etc.

v. Se deberá realizar un inventario de todas las obras de arte, alcantarillas, muros de contención, etc., indicando su ubicación, su diámetro o dimensiones.

vi. Se obtendrán las cotas de todos los puntos de los ejes, levantándose el perfil longitudinal del terreno.

vii. Se obtendrán secciones transversales cada 5m. en las rampas y escaleras. y en aquellas ubicaciones que se requiera un mayor detalle según la pendiente natural del terreno, las secciones deberán ser a menor distancia como es el caso para muros de contención, con un ancho que incluya toda la sección vial, en cada sección transversal se deberá indicar las cotas del terreno y rasante y de ser el caso las áreas de corte y relleno.

viii. Se tomarán secciones, perfiles y niveles en los cruces con otras vías, intersección de calles, y otros.

ix. El consultor deberá acreditar con certificados de calibración emitidas por empresas reconocidas, el buen estado de los equipos topográficos a utilizar. Los certificados de calibración no podrán tener una antigüedad mayor a seis meses durante la ejecución de los trabajos de campo.

Presentación de Planosi. El consultor presentará los planos de ubicación, planta, perfil, y secciones transversales

y de detalles a escalas convenientes con su respectiva memoria descriptiva.ii. No se aceptará superposición de información.iii. El tamaño del texto de los nombres, valores de las coordenadas, ángulos distancias,

progresivas, cotas de las curvas maestras, etc., deberá permitir su lectura, a la escala de presentación fijada para la revisión.

iv. Deberá indicar los nombres de las avenidas, calles etc., próximos a la zona del proyecto, señalando los límites del proyecto.


Contenido del informe de levantamiento topográficoEl estudio Topográfico debe contener como mínimo:

Memoria Descriptiva, Relación de Equipos Utilizados, Plano General de la Poligonal Básica, Estaciones de Apoyo utilizadas, Base de datos de todos los puntos levantados, previamente editados, de tal forma de

obtener el modelo digital de terreno, con sólo procesar los datos en forma de archivos ASCII. (número de punto norte, este, elevación, y descripción)

Planos a las escalas fijadas de la Topografía obtenida. Archivos en formato DWG.

2.2 REFERIDO AL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACIÓN

Del estudio de Suelos

El consultor presentará un estudio de suelos con fines de cimentación, para lo cual podrá realizar un nuevo estudio o realizar la revisión, verificación y validación de la información existente, debiendo como mínimo efectuar 1 calicata por cada punto de apoyo de los puentes, que a criterio del consultor podrá complementar con estudios adicionales (calicatas u otros) la información existente o donde se requiera mayor detalle de acuerdo a lo requerido por la normativa vigente.

Se realizarán un mínimo de 2 calicatas en los accesos superiores de cada escalera cuya profundidad no será menor de 1.50m. En las calicatas se hará una clasificación de campo del material encontrado y además el muestreo necesario para definir las características de humedad, peso específico de sólidos, límites de consistencia, granulometría, clasificación SUCS, CBR y clasificación AASHTO en laboratorio, así como definir el nivel freático respectivo.

En cada una de las perforaciones o calicatas se realizaran un registro del perfil del suelo, se tomaran muestras y efectuaran los siguientes ensayos como mínimo, sin ser estos limitativos:

Análisis granulométricoLimite Liquido, limite plásticoCálculo del índice de plasticidadEnsayos de humedad naturalEnsayos para determinar la capacidad portante.Análisis químicos de los suelos (contenido orgánico, PH, sales solubles, cloruros, sulfatos).Para la determinación de la capacidad portante del terreno a usar en el diseño de la cimentación del puente se efectuaran pruebas STP si el tipo de suelo encontrado lo permite. En caso de encontrarse suelos cohesivos se tomara una muestra inalterada para efectuar ensayo de corte directo en laboratorio.

Cada uno de los ensayos para la identificación de suelos deberá cumplir con se realizara teniendo en cuenta la Normas ASTM de mecánica de suelos.

Corresponderá a la facultad del especialista en mecánica de Suelos proponer procedimientos alternativos para determinar la capacidad portante del terreno en el que se apoyará la cimentación de los puentes. Del


Mismo modo procederá para estimarse la capacidad portante del terreno en el cual se apoyará la cimentación de las rampas y escaleras, debiendo tomarse en cuenta que estas estructuras se ubican en laderas de terrenos con fuerte pendiente. Los cálculos de capacidad de carga deberán subordinarse también al nivel freático, por tanto es obligación del Consultor verificar la cota de éste, y efectuar las correcciones correspondientes en los parámetros geotécnicos del material

La cimentación en taludes merecerá el análisis específico de la estabilidad de dichos taludes (tanto en suelos como en rocas), y para la obtención de la capacidad de carga se emplearán metodologías propias en taludes que consideren la resistencia al corte.

La determinación del tipo y/o clase de cimentación (superficial o profunda), deberá ser sustentada mediante perfil estratigráfico y calidad de los materiales de acuerdo a la interpretación de las exploraciones.

El estudio de suelos deberá acompañarse con certificados respectivos de los ensayos realizados, planos de ubicación de sondeos, perfil estratigráfico y otros.

Cada uno de los ensayos se realizará teniendo en cuenta la Normas ASTM de Mecánica de Suelos y Pavimentos.

El contenido del Estudio de Mecánica de Suelos (EMS), tendrá como mínimo lo siguiente: Memoria descriptiva, planos y perfiles del suelo, resultado de los ensayos in situ de laboratorio (realizado en laboratorio de reconocido prestigio en el medio), conclusiones y recomendaciones, considerando como mínimo los ensayos señalados en los párrafos precedentes, todo ello en concordancia con la Norma E-050, Suelos y Cimentaciones.

El contenido mínimo del Estudio Geotécnico contendrá los siguientes puntos:

Geología local y de detalle del área de influencia de la ubicación de cada estructura (puente o viaducto), en el sector de emplazamiento de la superestructura proyectada y de la zona inestable, en base a lo cual se efectuará la interpretación geológica, geotécnica y el perfil estratigráfico.

Plano topográfico de planta con la ubicación exacta de las prospecciones, las que contengan el emplazamiento de las estructuras. No se aceptarán prospecciones cercanas ó correlacionadas, considerando las características geológicas y geodinámicas, conteniendo el emplazamiento de las unidades correspondientes, ubicando las unidades activas a partir de su evaluación, la información contendrá además, el nivel freático, cota de desplante, capacidad de carga, fondo de cauce, contactos litológicos y geotécnicos, etc. concordante y coherente con la interpretación geológica.

Resultados y certificados de ensayos de laboratorio (certificados). Los cuales deben ser emitidos por un laboratorio reconocido y cumplir con los requerimientos establecidos en las Normas Técnicas Peruanas, así como lo indicado en el capítulo de suelos.

Hoja o memoria de cálculos de los análisis, capacidad portante de los materiales de fundación.


Del diseño del Pavimento

Se indicara la profundidad a la que debe cimentarse las estructuras del pavimento (veredas que se apoyarán directamente sobre el terreno). En el Estudio de Mecánica de suelos se mostraran los cálculos para la determinación de los parámetros de diseño de la estructura del pavimento. El consultor fundamentara los criterios para la formulación de la propuesta. Se presentara también el cálculo sustentatorio de la estimación de los asentamientos producidos por la presión inducida según los resultados de la capacidad de carga admisible, señalando los valores utilizados y la fuente de información.

2.3 REFERIDO AL ESTUDIO GEOLÓGICO – GEOTÉCNICO DE ESTABILIDAD DE TALUDES

Se efectuarán los siguientes trabajos:

Identificación y análisis de los procesos de geodinámica externa y taludes inestables que pongan en riesgo la estabilidad y/o transitabilidad de las rampas, escaleras y puentes del proyecto, definiendo la magnitud, y la geometría; evaluará las causas y consecuencias, identificando los agentes desestabilizantes; efectuará las investigaciones geotécnicas correspondientes de campo y laboratorio que le permitan el diagnóstico del problema y el planteamiento de medidas u obras de solución. En estas evaluaciones se deberán realizar como mínimo la ejecución de calicatas y trincheras.

Se desarrollará la Clasificación de Materiales a lo largo de todo el trazo, sustentando la inclinación de los taludes de las secciones transversales por tramos característicos de cada escalera, rampa y puente de ser el caso.

Se calculará la capacidad de carga y asentamiento de los suelos de fundación de los apoyos de las rampas, escaleras, muros y demás obras de competencia geotécnica; para lo cual se efectuarán las correspondientes investigaciones de campo y laboratorio.

Toda la información textual deberá estar debidamente asistida por certificados de Ensayos y complementos gráficos, como fotografías, mapas, planos geológicos, geotécnicos y geodinámicas a escalas de acuerdo a las normas vigentes. De igual manera se efectuarán los diseños complementarios que se soliciten.

2.4 ESTUDIO DE TRÁFICO

El consultor de acuerdo a la necesidad de planteamiento de evaluación sin ser limitativo desarrollara a criterio los siguientes puntos:

Conteos de tráfico, en los días y puntos de conteo que serán definidos por Contratista, siendo como mínimo tres días a la semana (dos días particulares y un fin de semana durante las 12 horas y ubicados en cada una de las bajadas proyectadas). Los conteos serán volumétricos y clasificados por tipo de sexo del peatón, según horas, días, período

Encuesta de origen – destino. La encuesta incluirá tipo de sexo del peatón, edad, motivo, origen y destino para obtener una configuración de matrices de viaje por origen y destino y por tipo de motivo, género y edad.

Se analizarán los probables cambios cualitativos en la composición peatonal de la demanda, debido a la inclusión de nuevos puentes y escaleras.


Seguridad del viaje y de la población dentro del Area de Influencia. Impacto de la condición de viaje en zona urbana respecto del diseño de las escaleras y puentes. Estudio de accidentes y evaluación de puntos negros

2.5 REFERIDO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Se desarrollará de acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), siendo obligatorio para esta etapa del estudio desarrollar lo siguiente:

a. Si el PIP no se encuentra en el listado del Anexo II, o en sus actualizaciones, en el marco del Reglamento de la Ley del SEIA, se considera lo estipulado en el art. 23 del citado reglamento, referido a proyectos, actividades, obras y otros no comprendidos en el SEIA.

b. Si el PIP se encuentra en el listado del Anexo II, o en sus actualizaciones, en el marco del Reglamento de la Ley del SEIA, en este nivel de estudio se realizará la evaluación preliminar que se señala en el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), debiéndose obtener la calificación ambiental previo a la declaración de viabilidad del PIP. A tal efecto, de acuerdo con el Anexo VI del Reglamento del SEIA, en este numeral se deberá sistematizar y desarrollar, según sea el caso, los siguientes aspectos:

i. Fase de inversión del PIP:

Obras preliminares: desbroce, demolición, movimiento de tierras, entre otros. Construcción de infraestructura: señalando los requerimientos de recursos tales como

maquinarias, equipos, combustible, agua, energía, personal y los residuos que se generarán.

Disponibilidad de servicios básicos: (agua, alcantarillado, energía, vías de acceso, etc.) ii. Fase de post-inversión:

Diagramas de procesos para la producción de los bienes y servicios que se entregarán a los usuarios, cuando corresponda.

Requerimientos de recursos para la operación y mantenimiento. Señalar si se utilizará recursos naturales, insumos químicos, agua potable, energía, etc. Indicar cantidad a utilizar por período.

Residuos que se generan o generarán, tales como: Efluentes o residuos líquidos Residuos sólidos Sustancias peligrosas Emisiones atmosféricas Ruidos Vibraciones, radiaciones

Señalar características, especificar volumen por período, medidas previstas para tratamiento, transporte y disposición final, entre otros

iii. Señalar las dimensiones ambientales que están siendo afectadas o pueden ser afectadas por la unidad productora del servicio y por el PIP.

iv. Describir los posibles impactos ambientales.

v. Señalar las medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos negativos. Indicar los costos.

vi. Plan de seguimiento y control de las medidas establecidas.

vii. Plan de contingencia.

viii. Plan de cierre o abandono


ix. Si corresponde, incluir los costos de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIAsd) o Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIAd).

De exigir la Autoridad competente el desarrollo de un Estudio Semidetallado de Impacto Ambiental, El Contratista deberá desarrollarlo a su costo y lograr correspondiente, para lo cual debe tomar todas las previsiones necesarias del caso hasta su aprobación.

2.6 REFERIDO AL INFORME DE INTERFERENCIAS

El consultor evaluará y elaborará planos con el inventario de la parte visible de las instalaciones de servicio público que presenten algún tipo de interferencia con el proyecto.

El consultor solicitará además a las empresas concesionarias de servicio públicos (Sedapal, Luz del Sur, Edelnor, Telefónica, Calidda, etc) le proporcionen información de la estructura de servicios que dichas entidades tengan en las zonas del proyecto en las que se estime que podrían presentarse interferencias de estas con el proyecto.

III) CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO

Las presentes consideraciones específicas están referidas a la elaboración del Anteproyecto del Proyecto “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES DE LA COSTA VERDE, TRAMO SAN ISIDRO - MIRAFLORES - BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA – LIMA”,

El Anteproyecto se elaborará sobre la base de las pautas y condicionantes de diseño establecidas en los Anexos, Estudios Preliminares y los presentes Términos de Referencia.

Para la elaboración del Anteproyecto el Contratista deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Se incluirán conceptos de diseño universal e inclusión de las personas con discapacidad en el desarrollo integral de la propuesta arquitectónica.

- Para la propuesta arquitectónica se tomarán en cuenta los documentos citados en los Anexos de los presentes términos de referencia.

- Las Normas y Reglamentos señalados en los presentes Términos de Referencia; así como, las normas y leyes vigentes que sobre el tema y otras por cada especialidad, sean necesarias.

- Las reuniones de coordinación, seguimiento, control de avance y control de rendimiento, con la Supervisión designada para tal fin, plasmadas en un diagrama Gantt.

El Contratista deberá realizar un estudio de campo y elaborar un Informe Situacional, conteniendo:

- La inspección integral del terreno in situ.


- La factibilidad de los servicios, expedida por la entidad correspondiente. De no existir dichos servicios, deberá recabar las cotizaciones de las empresas de servicios correspondientes para efectos de las conexiones domiciliarias.

- efectos de las conexiones necesarias.- Evaluación de la infraestructura existente en el área del proyecto y su situación e interferencia

respecto al proyecto. 3.1 FUENTES DE INFORMACION

El Contratista es responsable obtener toda la información necesaria para el desarrollo del Anteproyecto, pudiendo hacer uso o tomar como referencia la información que La Entidad proporcionará al Contratista y que consiste en copia de los estudios señalados en los Anexos, los mismos que forman parte de los presentes términos de referencia.

3.2 REFERIDO A CADA ESPECIALIDAD

Arquitectura

El anteproyecto deberá contemplar todos los criterios y requisitos mínimos de diseño arquitectónico establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que el Contratista por su experiencia juzgue necesarias implementar previo sustento técnico.

Para los módulos de servicios, el cerramiento y la cobertura deberán considerar la agresividad de la zona marina y deberán estar preparadas para soportar las inclemencias del clima costero.

Estructuras

El Contratista deberá respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes de construcción y los títulos, normas y anexos del RNE así como del Manual de Diseño de Puentes aprobado el MTC. El anteproyecto estructural de las rampas, escaleras y puentes se desarrollará tomando en cuenta las siguientes pautas:

- Secciones transversales típicas y esquemas de puentes y escaleras desarrolladas en los estudios de preinversión y estudios definitivos proporcionados por EMAPE.

- Análisis previo en coordinación con los profesionales de todas las especialidades, a fin de definir la estructura de manera concordada.

- El Estudio de Mecánica de Suelos elaborado por el Contratista para el diseño de la Cimentación y Estructura, especificaciones técnicas de los materiales a utilizar.

- Estudiar todos los diferentes tipos de puentes, muros, etc., sin estar limitados por el material de que estén conformados.

- Verificar que el diseño típico de las cimentaciones de las estructuras propuesto, cumple con los requerimientos de la capacidad de carga admisible, asentamiento, disponibilidad de materiales y equipos en la zona de trabajo, así como del aspecto económico.

- Verificar que el diseño típico de todas las estructuras, cumple las normas o reglamentos vigentes, de acuerdo al material propuesto, así como los requerimientos por efectos sísmicos.

- Para el caso de Muros, El contratista deberá presentar la información del suelo de fundación crítico, con sus respectivos parámetros de resistencia. Presentar el diseño típico para el suelo establecido como crítico, considerando una altura promedio y verificar la estabilidad al vuelco y deslizamiento, para condiciones estáticas (F.S =1.5) y dinámicas (F.S =1.1).


I nstalaciones Sanitarias

El Anteproyecto deberá contemplar todos los criterios y requisitos mínimos de diseño de instalaciones sanitarias, establecidos en la Norma IS-010, Norma OS-090 del Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que el Contratista por su experiencia juzgue necesarias implementar, previo sustento técnico.

El Anteproyecto será elaborado tomando en cuenta que es una infraestructura nueva, debiendo en este nivel de estudio definirse: La fuente de suministro de agua y la disposición del agua residual. Para ello se deberá coordinar con el Consultor que está desarrollando los Estudios del Malecón de la Costa Verde.

I nstalaciones Eléctricas

El Anteproyecto consta en realizar la iluminación interior e instalaciones eléctricas exteriores de las rampas, escaleras, puentes, plazoletas, módulos, etc. para el anteproyecto de “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES DE LA COSTA VERDE, TRAMO SAN ISIDRO - MIRAFLORES - BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA – LIMA”.

Se ha divido el diseño de iluminación en iluminación exterior (para la zona de ámbito del proyecto) e iluminación e instalaciones eléctricas de interiores al tener módulos de baños.

Para el diseño de Iluminación se realizará las coordinaciones entre las diversas especialidades, con el fin de la elección del tipo de unidades de Alumbrado para complementarlo con el mobiliario urbano de acuerdo a la visual que se quiere y como diseño de iluminación.

Instalaciones eléctricas de Interiores

Para el desarrollo de la iluminación e instalaciones eléctricas interior de los modulos de baños se realizará en base al Código Nacional de Electricidad – Utilización, y el Reglamento Nacional de Edificaciones.

El proyecto comprenderá el diseño de las Instalaciones Eléctricas: salidas de alumbrado, tomacorrientes de uso general, esquemas unifilares, cuadro de cargas, ubicación de tableros de distribución, alumbrado exterior e instalaciones auxiliares complementarias para los medidores.

Instalaciones eléctricas e iluminación exterior

En el diseño de los niveles de iluminación, y tipo de fuente de Alumbrado se tomará como referencia las Normas Nacionales y Recomendaciones de la Comisión Internacional de Iluminación (CIE), así como las recomendaciones para minimizar la contaminación Lumínica.


El sistema será diseñado con tecnología LED los equipos deberán tener los circuitos y accesorios eléctricos dentro de las luminarias, no se aceptaran equipos con encendido auxiliar externo, a la vez que no se aceptaran equipos que no hayan sido diseñados para funcionar con tecnología LED, por lo que se deben entregar todas las certificaciones correspondientes, no se aceptaran equipos con lámpara LED a enroscar o equipos adaptados.

Se deberá tener en consideración los criterios eléctricos y de iluminación, analizando el tipo de instalación a realizar teniendo en cuenta la alta corrosión generada por el ambiente salino, buscando la fiabilidad, durabilidad, seguridad, y estética.

El Consultor, de considerarlo conveniente, podrá verificar y validar o complementar los estudios existentes por distritos, que serán proporcionados por la Entidad, los cuales adecuará, mejorará, actualizará y unificará, entregando un solo Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra, que debido a trabajos efectuados actualmente por las Municipalidades Distritales y/o concesionarios afectan al proyecto original. Las modificaciones que plantee el consultor deberán estar de acuerdo con los alcances del proyecto original según los estudios de Preinversión.

Diseño Geométrico

Las características geométricas de la sección transversal de los puentes y rampas peatonales tales como el ancho efectivo, pendientes y accesibilidad, deberán estar definidas en función del flujo de peatones generado por el proyecto. Estas consideraciones para el dimensionamiento en tramos de circulación y en puntos de parada como plazoletas o áreas de servicio se encuentran definidos en los estudios básicos y de preinversión, sin embargo es responsabilidad del Contratista verificar dichos dimensionamientos y sustentar, de ser el caso, cualquier modificación en lo que respecta a as secciones de las rampas y puentes.

En lo que se refiere a la geometría longitudinal de las rampas y escaleras, tanto el trazado en planta como de perfil los estudios existentes definen su ubicación y pendiente, sin embargo, el Contratista deberá verificar que dicha solución es la mas conveniente para un recorrido peatonal en condiciones adecuadas de confort y seguridad. Así mismo, para definir el emplazamiento en altimetría el contratista necesariamente de tomar en consideración la optimización de las pendientes que se genere con la construcción de las escaleras, no debiendo exceder las pendientes máximas señaladas en las normas vigentes.

Para poder elaborar el diseño geométrico de las rampas y escaleras, el consultor deberá de recopilar todo tipo de información de fuentes confiables que aporten directa e indirectamente en la elección de los parámetros de diseño.

Asimismo la información básica para el desarrollo del presente estudio está constituida por el plano en planta de arquitectura del anteproyecto y el levantamiento topográfico que deberá desarrollar el Contratista.


El consultor deberá de tener en cuenta las siguientes consideraciones para el diseño:

Características geométricas de la sección transversal del puente, escalera y rampa (ancho efectivo, área de influencia, área de retiro y flujo de peatones).

Densidad del flujo y Velocidad de los peatones (por edad y sexo) Densidad Peatonal (número de peatones por m2 de área efectiva de vía peatonal) Capacidad peatonal (para determinar nivel de servicio) Diseño Geométrico Horizontal. Diseño Geométrico Vertical. Planos. Fotografías.

Metrados y Presupuesto

El Consultor deberá proporcionar los metrados y presupuestos referenciales; de forma tal que el análisis de precios unitarios sea lo más aproximado posible y permita un cálculo real de los costos de todas las especialidades por distrito.

3.3 DOCUMENTOS QUE DEBE ELABORAR Y PRESENTAR EL CONTRATISTA

Comprende la presentación de los siguientes documentos:

Memoria Descriptiva General del Anteproyecto (conteniendo la descripción de todas las especialidades)

Informe de los Estudios de Topografía. Informe de los Estudios de Mecánica de Suelos con fines de cimentación Informe de Mecánica de Suelos con fines de cimentación Informe de Estabilidad de Taludes Informe del estudio de Tráfico Peatonal Informe de Declaración de Impacto Ambiental Anteproyecto Arquitectónico de todas las escaleras y puentes de la Costa Verde,

considerando el entorno, condicionantes y parámetros urbanos, etc.; así como zonas de equipos complementarios como grupos electrógenos, cuarto de bombas, planta de tratamiento de agua, entre otros.

Informe del Anteproyecto Estructural con cálculo sustentorio del esquema estructural propuesto así como del predimensionamiento correspondiente.

Anteproyecto de Instalaciones Sanitarias Anteproyecto de Instalaciones Eléctricas y alumbrado de exteriores. Planos y concepción de diseño en todas las especialidades. Determinación de los criterios

adoptados a partir de las consideraciones normativas. Determinación de ambientes destinados a equipos e instalaciones sanitarias, eléctricas.

Plano Topográfico Planos Geometría Vial Fotos del terreno. Perspectivas con fotomontaje de lo existente y/o apuntes. Por lo menos 03 apuntes o vistas

en 3D del anteproyecto. Presupuesto estimado referencial del costo de la obra por puente y escalera.

Específicamente se deberá considerar lo siguiente:


Anteproyecto de Arquitectura.- Plano de Ubicación y Localización, indicando datos de áreas y orientación (Formato Oficial Ley 27157); Planos del Anteproyecto Arquitectónico en general incluyendo el entorno, condicionantes y parámetros urbanísticos, etc. Plano de Planta General (indicando N.P.T., Norte magnético, cotas interiores y exteriores, tratamiento de áreas exteriores, Malecón, Pista de Trote y Ciclovía, áreas verdes y veredas, Nombre de ambientes indicando acabados y mobiliario, vanos, ventanas, puertas, iluminación). Elevaciones y Cortes indicando niveles de piso y debidamente acotados. Planos de Techos indicando el N.T.T y el acabado.

Anteproyecto de Estructuras

Planos de la estructuración y pre dimensionamiento de los elementos estructurales, elaborados en coordinación con los profesionales de las diferentes disciplinas, a fin de definir la estructura del anteproyecto arquitectónico, indicando el tipo de cimentación, ubicación de muros, columnas, vigas y/o otros elementos estructurales, así como también sustento técnico de las especificaciones de los materiales a utilizar.

Anteproyecto Geometría Vial

El estudio de geometría vial contemplará a nivel de Anteproyecto lo siguiente:

Memoria descriptiva, en la cual se deberá de incluir lo siguiente:- Características geométricas de la sección transversal de la vía peatonal

(ancho efectivo, área de influencia, área de retiro y flujo de peatones).- Densidad del flujo y Velocidad de los peatones (por edad y sexo)- Densidad Peatonal (número de peatones por m2 de área efectiva de vía

peatonal)- Capacidad peatonal (para determinar nivel de servicio)

Memoria de cálculo de los diseños geométricos horizontal y vertical. Planos topográficos: secciones transversales escala 1/200 Plano en planta indicando en el los elementos de curva, escala 1/1000 Plano de Perfil Longitudinal escala variable Plano de secciones típicas, escala 1/50 Plano de detalles, escala 1/50. Fotografías.

Anteproyecto de Instalaciones Sanitarias

a) Memoria Descriptiva : Descripción general del proyectob) Memoria de cálculo : Cálculos estimados y/o pre dimensionamientos, de todos los

componentes hidráulicos que se deberán instalar.c) Planos : Planos generales de los componentes hidráulicos que se deberán instalar.

- Sistema de agua fría indicando la fuente.- Sistema de desagüe.- Sistema de tratamiento y disposición de aguas residuales domésticas.- Sistema de regadío de áreas verdes y/o jardines. (Con agua de reúso y/o potable)- Canales de aguas superficiales.

Anteproyecto de Instalaciones Eléctricas

El consultor recopilará la información sobre instalaciones eléctricas existente del tramo en estudio y sus áreas de influencia; y complementará en zonas o sectores que requieran más


detalle. En todo caso la información deberá satisfacer los requisitos expresados a continuación, sin ser estos limitativos.

Establecer las necesidades de suministro de energía eléctrica y el nivel de tensión correspondiente de acuerdo a la carga eléctrica que resulte del estudio, en coordinación con el concesionario de energía local.

Establecer un sistema de seguridad y video vigilancia. Pre dimensionamiento de la red de ductos y buzones. Diseño del sistema de suministro en baja tensión, tablero general, tableros de

distribución, tableros de fuerza y especiales. Pre diseño de redes para alumbrado público ornamental con dispositivo de seguridad

y funcionamiento automático. Diseño del sistema general de protección por puesta a tierra, elaborar cálculos

justificativos. Pre diseño del sistema de alumbrado de acuerdo a los niveles de iluminación

recomendados por las normas internaciones y estándares de alumbrado público, selección de los artefactos de alumbrado indicando sus características técnicas, tanto del equipo como de sus accesorios de control y operación.

Pre diseño del sistema de tomacorrientes, fuerza y especiales. Memoria de cálculo de alimentadores mediante el cálculo de la caída de tensión y

capacidad de corriente. Presentar características Técnicas de los materiales y equipos, adjuntar cotizaciones

de los mismos

Documentos que debe contener el estudio

El Consultor deberá elaborar los estudios de instalaciones eléctricas a nivel de anteproyecto, considerando todos los elementos necesarios (luminarias, tomacorrientes, interruptores, sistemas especiales, ) así como el tipo de instalación a requerir y los aparatos que se van a colocar.

Los estudios como mínimo deberán presentar:

- Memoria Descriptiva.- Memorias de Cálculo.- Planos de Instalaciones eléctricas (Plano de plantas del recorrido de las redes para

alimentadores, diagramas unifilares de cada tablero de distribución y fuerza, cuadro de cargas, calculo justificativo de la máxima demanda, plano de distribución de alumbrado público ornamental., plano de distribución de alumbrado interior, tomacorrientes y salidas especiales).

- Documentos de factibilidad de los servicios de energía e interferencias emitidas por las concesionarias de servicios. (Luz del Sur, Edelnor, Calidda, Sedapal, Telefónica y otros).

Anteproyecto de Metrados y Presupuestos

El consultor a nivel de Anteproyecto presentara lo siguiente.

Metrado referencial: De todas las obras proyectadas, por distritos (incluye todas las especialidades por distrito, análisis de precios unitarios para las partidas presentadas) como anteproyecto.


Presupuesto referencial: De todas las obras proyectadas, por distritos (incluye todas las especialidades por distrito, análisis de precios unitarios para las partidas presentadas) como anteproyecto.

3.4 REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS DEL ANTEPROYECTO QUE DEBE

ELABORAR EL CONTRATISTA

Antes del inicio de las actividades, el postor ganador de la Buena Pro deberá coordinar con la Entidad y presentar su plan de trabajo y el cronograma de reuniones periódicas, del desarrollo de todas las etapas del proyecto.

El Contratista entregará el Informe Nº1 a los treinta (30) días calendario del inicio del plazo contractual, conteniendo los siguientes documentos:

Informe Situacional, de acuerdo a lo señalado en el numeral II de los presentes Términos de Referencia.

Estudio de Mecánica de Suelos con fines de cimentación Estudio de tráfico Peatonal Estudio de Estabilidad de Taludes Levantamiento Topográfico. Informe de Declaración de Impacto Ambiental Informe de Interferencias. Anteproyecto Arquitectónico y de todas las especialidades, conteniendo lo

detallado en el numeral 3.3 del presente documento.

Todos los planos y documentos deberán estar firmados por el Profesional Principal y estarán de acuerdo a los requerimientos Municipales y la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV).

De existir observaciones al Informe Nº1, la Supervisión entregará al Contratista para el levantamiento de observaciones. El Contratista deberá subsanar todas las observaciones que le formule la Supervisión a los informes presentados en esta etapa, hasta la aprobación del Anteproyecto.

Documentos Escritos que debe contener el Anteproyecto

Memoria Descriptiva de cada especialidad y Presupuesto Estimado en base a las áreas proyectadas del Anteproyecto Arquitectónico por distrito.

Formato:

Los originales serán en papel "Bond" de 90 grs. como mínimo, color blanco, tamaño "A-4" (210 x 297 mm) o múltiplos según el caso.


Membrete de la firma contratada.

Todos los originales llevarán al margen de cada hoja, la firma del Contratista, del Gerente del Proyecto y del profesional responsable de cada especialidad donde corresponda.

El Contratista presentará dos (02) ejemplares de cada especialidad, debidamente encuadernados con el índice u hoja de contenido. La encuadernación será tipo espiral o similar y por especialidad.

La impresión del texto debe ser de óptima calidad (primera impresión) con impresora tipo burbuja o inyección (cartucho de tinta) o sistema láser.

Se utilizará Software de aplicación Microsoft Word para Office XP. Adicionalmente, se entregarán los archivos en medios magnéticos (CD), conteniendo toda la información gráfica y escrita y toda aquella información que se genere en la elaboración del anteproyecto indicada como documentos adicionales.

Documentos Gráficos

El Contratista presentará dos (02) ejemplares de los Planos de Anteproyecto de cada especialidad y por cada puente peatonal., a escala 1/100 u otra adecuada que permita su revisión,

Formato:

Los originales se presentarán en papel “Bond” de 90 gr. y en formatos “A-0 o A-1”, debiendo el Contratista guardar correspondencia de presentación entre especialidades.

Todos los Planos deberán estar nítidamente impresos, firmados y sellados por el Contratista, por el Gerente del Proyecto y por los profesionales principales de cada especialidad, responsables del diseño respectivo.

Los planos elaborados en AUTOCAD serán presentados también en medio magnético (CD), grabados en archivos con extensión DWG, en la versión Autocad 2007 o superior.

Contenido del Anteproyecto

Volumen 01 : RESUMEN EJECUTIVO


Ficha Técnica

Índice General

Memoria Descriptiva General

Presupuesto Estimado

Listado de Planos

Volumen 02 : ARQUITECTURA

Volumen 03 : ESTRUCTURAS

Volumen 04 : INSTALACIONES SANITARIAS

Volumen 05 : INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Volumen 06 : DISEÑO GEOMÉTRICO

Volumen 07 : ESTUDIO DE TRÁFICO PEATONAL

Volumen 08 : ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACIÓN

Volumen 09 : ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE TALUDES

Volumen 10 : DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Volumen 11 : METRADOS Y PRESUPUESTOS

Volumen 12 : COORDINACIONES CON EMPRESAS DE SERVICIOS

Volumen 13 : PLANOS

Arquitectura

Estructuras

Instalaciones Sanitarias

Instalaciones Eléctricas

Geometría Vial

IV) CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL

DE ESTUDIO DEFINITIVO

La elaboración del Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo del Proyecto de Inversión “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES DE LA COSTA VERDE, TRAMO SAN ISIDRO - MIRAFLORES - BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA – LIMA”, se enmarca sobre la base de las pautas y condicionantes de diseño establecidas en los Anexos, Estudios Preliminares y los presentes Términos de Referencia. La Entidad le comunicará por escrito al Contratista y a la Supervisión, la aprobación del Anteproyecto y la autorización del inicio de la fase de elaboración del Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo.


4.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

La Entidad le proporcionará al Contratista copia de los estudios señalados en los Anexos que forman parte de los presentes términos de referencia.

Elaborar los documentos técnicos necesarios. Complementar y contrastar la información de todas las especialidades (arquitectura,

estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, etc.) y de las áreas involucradas para lograr los objetivos del expediente técnico.

Coordinar la ejecución del estudio con la Gerencia de Estudios y Proyectos de EMAPE. Preparar la documentación necesaria para gestionar y obtener la Licencia de

Construcción de la Municipalidad Distrital, en concordancia a la Ley Nº 27157 y la conformidad y compatibilidad de la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV). El Postor debe considerar dentro de su propuesta económica el pago por derechos de trámites municipales (Licencia Declaratoria de Fábrica Municipal) y pagos ante la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV).

Los asuntos que impliquen modificación y/o ampliación de las especificaciones técnicas o cláusulas contractuales, deberán estar debidamente sustentados, con opinión de la Supervisión para que sean evaluados por la Entidad y resueltos por la dependencia e instancia competente, de acuerdo a las cláusulas del contrato.

4.2 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

Referidas a la oferta técnica

Para el adecuado desarrollo del proyecto, el Contratista ofertará un Equipo Consultor Multidisciplinario, designando un Gerente, quien es el responsable de la elaboración del plan de trabajo a ser entregado con su oferta técnica; así como, de su ejecución y cumplimiento. El Gerente tendrá a su cargo, un grupo de profesionales responsables de cada especialidad (Profesionales Principales), formando un Equipo Técnico que coordinará directamente con la Supervisión contratada por la Entidad. El Gerente será el interlocutor oficial del Equipo Consultor y responsable de la coordinación entre las especialidades.

Referidas a las coordinaciones para la elaboración del Expediente Técnico

Con el fin de garantizar la calidad del expediente técnico, durante el periodo de elaboración, el Gerente velará por presentar los planos de las distintas especialidades compatibilizados y concordados entre sí. Cada vez que se presente un Informe al Supervisor (de acuerdo a las entregas preestablecidas) los documentos que forman parte del Informe deberán estar firmados por todos los especialistas participantes. Todos los documentos que se elaboren serán de fácil comprensión y lo suficientemente claros y precisos, de modo que se eviten errores de interpretación, especialmente durante el proceso constructivo.

Referidas al Proyecto

El expediente técnico se elaborará sobre la base de los requerimientos establecidos en los Anexos y de las Especificaciones Técnicas de Materiales, que forman parte del presente documento y lo indicado en estos Términos de Referencia. La concepción del proyecto debe considerar y prever las condiciones urbanísticas, arquitectónicas, estructurales y funcionales, así como, las de los servicios básicos y otras que permitan la mejor respuesta.

Las condicionantes de diseño en general, entre otras, serán evaluadas y analizadas por el Contratista, teniendo en consideración el Reglamento Nacional de Edificaciones, Ordenanzas


Municipales, normas y leyes vigentes que sobre el tema, y otras que por cada especialidad sean necesarias.

Todos los sistemas que se propongan deberán ser factibles de construir y mostrar vigencia tecnológica y ser susceptibles de mantenimiento efectivo.

Referidas a cada especialidad

El expediente técnico será elaborado teniendo en cuenta adicionalmente las siguientes consideraciones:

4.2.1 Arquitectura

El proyecto se basará en el Anteproyecto Arquitectónico elaborado por el Equipo Técnico del Proyecto y aprobado por la Entidad.

Es necesario que el Contratista realice la verificación de la ocupación del terreno, el entorno, dimensiones, materiales y otros, indicando su relación con el entorno inmediato.

El proyecto deberá contemplar todos los criterios y requisitos mínimos de diseño arquitectónico establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que por su experiencia juzgue necesario aplicar previo sustento técnico. Debe tener presente aquellos aspectos referidos a la protección de las obras del malecón con respecto al mar.

En el cerramiento y la cobertura no se aceptará el uso de materiales de poca duración, teniéndose en cuenta las condicionantes ambientales, climatológicas y condiciones apropiadas de temperatura, la utilización de materiales de primera calidad con innovación tecnológica que permitan dar confort térmico, fácil mantenimiento, que respondan a las condicionantes funcionales.

El Proyecto de Señalización formará parte del desarrollo del Proyecto Arquitectónico. El sistema de señalización a implementar, deben ser coordinados con la Supervisión. La señalización referida a la Seguridad estará comprendida en dicha especialidad.


4.2.2 Estructuras

El Proyecto, corresponde al diseño estructural de las obras a ejecutarse durante la construcción y mejoramiento de escaleras y puentes peatonales de la costa verde, tramo san isidro - miraflores - barranco de l malecón de la costa verde, tramo San Isidro – Miraflores-Barranco

El proyecto contemplara el Anteproyecto aprobado por la Entidad en el cual se indica un pre dimensionamiento y metrado de la construcción de las estructuras de las esclares, rampas y puentes peatonales

Las estructuras serán diseñadas para soportar las cargas a las que se encontrarán sometidas en su vida útil como son: cargas por efectos de gravedad y cargas por efectos sísmicos. La verificación y diseño de los elementos estructurales de concreto armado y los elementos de madera se hará teniendo en cuenta las normativas(1.10) indicadas en los Presentes Términos de Referencia.

Las especificaciones Técnicas de los Materiales se determinaran en base a los estudios realizados en campo Teniendo en cuenta las Condiciones de suelo, clima y entorno donde se ejecutara el Proyecto.

El diseño de las estructuras se efectuará tomando en cuenta la capacidad de carga admisible del suelo, nivel freático y de desplante, probable asentamiento, disponibilidad de materiales - equipos en la zona de trabajo. Todas estas condiciones serán respaldadas por los especialistas respectivos (se incluirán en la memoria descriptiva y planos correspondientes).

Se presentará la Memoria Descriptiva de las Estructuras propuestas para cada una de las escaleras y puentes proyectados.

En el caso de Puentes, rampas y escalres, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

La sección transversal de la superestructura y los accesos estará en concordancia con el diseño geométrico del tramo.

El Contratista determinará la luz de los puentes, tramos de rampas y de escaleras en relación a lo identificado en el estudio preliminar presentado y aprobado.

Presentará los siguientes planos:

Ubicación - Vista general en planta y elevación en base a un levantamiento topográfico a detalle del área de ubicación en una escala de 1:250 y con curvas de nivel a intervalos de 1.0 m.

Plano de estructuras a demoler, de ser el caso.

Subestructura (excavaciones, encofrados – armadura de estribos de concreto).

Superestructura (encofrados – armadura de vigas, losa de concreto y tableros de madera).

Detalles (apoyos, juntas de dilatación, tubos de drenaje, barandas, etc.).

Obras Complementarias.

justificados.


Las obras complementarias se refieren a las necesarias respecto a la protección contra erosión, socavación, sostenimiento o protección contra desprendimientos del talud.

En el caso de muros se deberá tener en cuenta lo siguiente:

Los trabajos de campo deber estar dirigidos a encontrar parámetros de diseño para las estructuras cimentadas de los muros de contención.

Para el diseño de muros de contención en corte y relleno, se realizarán calicatas de investigación del suelo (para obtener parámetros de resistencia), a profundidades que aseguren la vida útil de la obra; se tomarán secciones, perfiles y niveles complementarios, determinando su trazado, elevación y cotas de cimentación.

Efectuar diseños para cada suelo establecido como típico, considerando que su altura puede variar con incrementos de 0.50 m.

Efectuar la verificación de la estabilidad al vuelco y deslizamiento, para condiciones estáticas y dinámicas.

Verificar que el diseño típico de las cimentaciones de las estructuras propuestas, cumplan con los requerimientos de la capacidad de carga admisible, asentamiento, disponibilidad de materiales y equipos en la zona de trabajo. La verificación se realizará indistintamente del material predominante de la estructura.

Verificar que el diseño típico de todas las estructuras, cumple las normas o reglamentos vigentes, de acuerdo al material propuesto, así como los requerimientos por efectos sísmicos.

4.2.3 Instalaciones Sanitarias

Se deberá diseñar un sistema integral para las redes de: agua fría, desagüe y ventilación, tratamiento de desagüe doméstico, canales de aguas superficiales, drenaje de aguas subterráneas (de ser necesario).

El Contratista deberá realizar las gestiones ante la Empresa Prestadora de los Servicios de Agua y Desagüe de la ciudad de Lima, para obtener la factibilidad de dichos servicios, y/o aseguramiento de la fuente de agua y disposición del agua residual doméstica.

Para el caso del sistema de desagüe, el Contratista evaluará la necesidad de tratamiento requerido para las aguas residuales domésticas y su disposición final. (Debemos tener en cuenta que en el área del proyecto no se cuenta con red de alcantarillado)

Es importante señalar la obligatoriedad que tiene el Contratista de presentar los cálculos justificatorios de diseño de los elementos, equipos y/o partes de cada una de las redes que conforman el sistema integral de las instalaciones sanitarias del proyecto.


Bajo estas consideraciones, el proyecto de la especialidad de instalaciones sanitarias, deberá contemplar lo siguiente:

Sistema de Agua Potable

Cálculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y regulación de agua para dotación diaria de consumo, máxima demanda simultánea.

Cálculos justificatorios para el sistema de distribución instalado. Selección de equipos de bombeo.

Diseño de la red de distribución.

Cálculo justificativo de la red de agua para riego de jardines.

Soportes de apoyo y fijación de tuberías.

Sistema de Tratamiento de Agua

Tratamiento de agua para mejorar la calidad del agua (de ser necesario) debidamente justificado.

Desinfección del agua.

Sistema de Desagüe

Red de desagües.

Red de ventilación sanitaria.

Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de la red de desagüe y ventilación, indicando caudales por cada servicio.

Trampas de grasa.

Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas

Evaluación de la necesidad de tratamiento de las aguas servidas, debidamente justificado.

Cálculos justificatorios de cada uno de los procesos unitarios.

Aparatos Sanitarios

Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferías y accesorios de primera calidad, de consumo reducido de agua y grifería de funcionamiento con tecnología moderna.

Equipos Electromecánicos

Cálculo de equipos, electro bombas (sistema de agua fría, equipos de tratamiento de agua y desagüe), otros.

Distribución de equipos de bombeo en caseta.


Red de tuberías y válvulas, instaladas visibles y de calidad pesada.

Especificaciones técnicas de los equipos adjuntando cotizaciones.

4.2.4 Instalaciones Eléctricas

El proyecto consta en realizar la iluminación interior e instalaciones eléctricas exteriores de las vías peatonales, rampas, escaleras, plazoletas, pérgolas, cuartos de electrobombas, etc. para el proyecto “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES DE LA COSTA VERDE, TRAMO SAN ISIDRO - MIRAFLORES - BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA – LIMA”,

.

Se ha divido el diseño de iluminación en iluminación exterior (para la zona de ámbito del proyecto) e iluminación e instalaciones eléctricas de interiores al tener Módulos donde se han proyectado baños.

Para el diseño de Iluminación se realizará las coordinaciones entre las diversas especialidades, con el fin de la elección del tipo de unidades de Alumbrado para complementarlo con el mobiliario urbano de acuerdo a la visual que se quiere y como diseño de iluminación.

Instalaciones eléctricas de Interiores

Para el desarrollo de la iluminación e instalaciones eléctricas interior de los módulos, kiosco, baños y electrobombas se realizará en base al Código Nacional de Electricidad – Utilización, y el Reglamento Nacional de Edificaciones.


Instalaciones eléctricas e iluminación exterior

En el diseño de los niveles de iluminación, y tipo de fuente de Alumbrado se tomará como referencia las Normas Nacionales y Recomendaciones de la Comisión Internacional de Iluminación (CIE), así como las recomendaciones para minimizar la contaminación Lumínica.

El sistema será diseñado con tecnología LED los equipos deberán tener los circuitos y accesorios eléctricos dentro de las luminarias, no se aceptaran equipos con encendido auxiliar externo, a la vez que no se aceptaran equipos que no hayan sido diseñados para funcionar con tecnología LED, por lo que se deben entregar todas las certificaciones correspondientes, no se aceptaran equipos con lámpara LED a enroscar o equipos adaptados.



El contratista deberá de cumplir lo indicado en el presente documento, debiendo cumplir con la meta del sistema de iluminación e Instalaciones Eléctricas, respetando los criterios de las Especificaciones Técnicas.

Se ha tenido en consideración los criterios eléctricos y de iluminación, analizando el tipo de instalación ubicación en zona de malecón costero, teniendo en cuenta la alta corrosión generada por el ambiente salino, buscando la fiabilidad, durabilidad, seguridad, y estética.

Se tendrán en cuenta los criterios de ahorro de energía, desgaste y envejecimiento de los equipos y accesorios expuestos a la intemperie, indicando las exigencias que deben cumplir estos equipos, con el fin de optimizar los costos de mantenimiento y operación

El Consultor verificará y validará los estudios existentes por distritos, que serán proporcionados por la Entidad, los cuales adecuará, mejorará, actualizará y unificará, entregando un solo Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra, que debido a trabajos efectuados actualmente por las Municipalidades Distritales y/o concesionarios afectan al proyecto original. Las modificaciones que plantee el consultor deberán estar de acuerdo con los alcances del proyecto original según los estudios de Preinversión.

4.2.5 DISEÑO GEOMÉTRICO

El estudio de geometría vial contemplará a nivel de Proyecto lo siguiente:

Memoria descriptiva, en la cual se deberá de incluir lo siguiente:- Características geométricas de la sección transversal de las veredas de

acceso, rampas, escaleras y puentes peatonales (ancho efectivo, área de influencia, área de retiro y flujo de peatones).

- Densidad del flujo y Velocidad de los peatones (por edad y sexo)- Densidad Peatonal (número de peatones por m2 de área efectiva de vía

peatonal)- Capacidad peatonal (para determinar nivel de servicio)

Memoria de cálculo de los diseños geométricos horizontal y vertical. Planos topográficos: secciones transversales escala 1/200 cada 2 mt. Plano en planta indicando en el los elementos de curva, escala 1/250 Plano de Perfil Longitudinal escala variable Plano de secciones típicas, escala 1/50 Plano de detalles, escala 1/50; 1/25; 1/10 Fotografías.


4.2.6. Estudio De Impacto Ambiental

El Consultor o la empresa responsable de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental deberán reunir los siguientes requisitos.

a) Inscripción Vigente en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento El consultor deberá estar inscrito en el Registro de Empresas e Instituciones Públicas o Privadas, autorizadas para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental (EIA), respecto de las actividades del Sector Vivienda.

b) Equipo Técnico Multidisciplinario Deberá contar con la participación de un equipo de profesionales de amplia experiencia en la ejecución de estudios de impacto ambiental en proyectos viales.

El estudio de Impacto Ambiental, sin ser limitativo, deberá contener lo siguiente:

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

El marco legal e institucional debe presentar la normativa ambiental que se relacione con el proyecto y su operación. Debe incluirse también los dispositivos regionales y/o municipales vinculados a los aspectos ambientales del proyecto y su área de influencia.

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROYECTO

Se presentará la descripción del proyecto basada en la información existente y la que se genere durante el desarrollo del estudio, identificando:

a. Ubicación Política y Geográfica de los Puentes, rampas y escaleras

b. Características Actuales de las escaleras y puentes

c. Características Técnicas del Proyecto

d. Características técnicas de diseño

e. Instalaciones Auxiliares del Proyecto

Se deberá presentar el plano clave de todas las instalaciones auxiliares.

- Canteras

- Depósitos de Materiales Excedentes - DME

- Campamentos

- Patio de Máquinas

f. Cronograma de Ejecución


ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Que comprenderá:

a. Área de Influencia Directa- AID

b. Área de Influencia Indirecta – AII

LÍNEA DE BASE SOCIO-AMBIENTAL

La Línea de Base Socio Ambiental debe describir el área de influencia del proyecto, utilizando indicadores socio ambientales específicos que puedan ser monitoreados durante las etapas de construcción y operación de la vía, con el objetivo de evaluar periódicamente los impactos que pudieran generarse o presentarse sobre los componentes o elementos del ambiente, producto de la ejecución de actividades y/u obras asociadas al proyecto.

1. Línea de Base Física

Comprende la descripción y análisis de los siguientes componentes ambientales:

a. Clima.

b. Geología.

c. Geomorfología.

d. Suelo.

e. Uso Actual de la Tierra.

f. Hidrología e Hidrografía.

g. Síntesis y Análisis de Riesgo Físico.

2. Línea de Base Biológica

a. Formación Ecológica.

b. Flora silvestre.

c. Fauna silvestre.

d. Paisaje.

e. Ecosistemas acuáticos.

f. Síntesis de Línea Base Biológica (LBB).

3. Línea Base Socio-Económica

a. Demografía

b. Educación

c. Salud

d. Economía

e. Uso de Recursos Naturales


f. Transporte

g. Institucionalidad Local y Grupo de Interés

h. Descripción de la Institucionalidad Local

i. Problemática Social

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES

El pasivo ambiental del proyecto en estudio a ser evaluado, se limitará a los procesos de degradación críticos que ponen en riesgo al proyecto, sus usuarios, las áreas/ecosistemas y comunidades cercanas al derecho de vía. Como referencia se presentan algunos impactos que constituyen el pasivo ambiental:

Incremento de material particulado proveniente de los taludes sin cobertura vegetal.

Población afectada por emisiones de material particulado y por ruido (Infecciones Respiratorias Agudas).

Contaminación de suelos por derrame de residuos asfálticos, hidrocarburos y derivados.

Aceites y grasas depositadas en la vía.

Mala conformación del suelo por una obra anterior.

Plan de revegetación mal ejecutada.

Ocupación del derecho de vía, etc.

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIO- AMBIENTALES

Se identificará y evaluará los potenciales impactos socios ambientales en las etapas de pre-ejecución, ejecución y operación.

La evaluación ambiental busca predecir los impactos socio ambiéntales del proyecto, incluyendo situaciones de riesgo. Esta evaluación se desarrollará de manera secuencial en las siguientes etapas:

Identificación de impactos.

Evaluación de impactos.

Análisis de impactos.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

El Plan de Manejo Ambiental es el resultado final del Estudio de Impacto Ambiental y está conformado por el conjunto de estrategias, programas, proyectos y diseños necesarios para prevenir, controlar, mitigar, compensar y corregir los impactos negativos generados en cada una de las etapas por las diversas actividades del proyecto, detectados durante la evaluación de impactos. Este debe presentar la siguiente estructura:


1. Programa de prevención, mitigación y corrección.

Debe contener el detalle de las medidas y procedimientos ambientales específicos para cada instalación y frentes de obra. Las medidas y procedimientos deberán contemplar los trabajos correspondientes a la preparación y acondicionamiento de las áreas e instalaciones, así como la operación de las mismas:

Manejo de residuos sólidos y efluentes.

Control de polvo y emisiones.

Señalización, entre otros.

2. Programa de Monitoreo Socio Ambiental

Orientado a verificar la aplicación oportuna de las medidas de mitigación y la eficacia de las mismas:

Calidad del Aire.

Calidad de Agua.

Programa de Asuntos Sociales.

Programa de educación y capacitación ambiental y prevención de pérdidas.

Programa de prevención de pérdidas y respuesta a emergencias.

Programa de abandono.

Programa de Inversiones.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Como parte del Estudio de Impacto Ambiental, se pondrá especial énfasis en la elaboración de un Plan de Participación Ciudadana, la cual sirve para proveer de elementos a la Línea de Base, identificar actores sociales, identificar y evaluar impactos y elaborar participativamente las medidas de mitigación del Plan de Manejo.

Dentro del Plan de Participación Ciudadana (PPC), se considerarán las siguientes modalidades de trabajo con la población:

Talleres Informativos

Talleres de Evaluación

Talleres de Validación Técnica (TVT)

INFORME FINAL DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El Informe a ser presentado comprenderá lo siguiente:

Resumen Ejecutivo

1. Aspectos Generales del Estudio

2. Objetivos del Estudio


3. Marco Legal e Institucional

4. Descripción y análisis del Proyecto

5. Área de Influencia del proyecto

6. Línea Base Socio Ambiental

7. Identificación de Afectaciones Prediales dentro del Derecho de Vía

8. Identificación y Evaluación de Pasivos Ambientales

9. Identificación y Evaluación de Impactos Socio Ambientales.

10. Plan de Manejo Ambiental

11. Participación Ciudadana

12. Conclusiones y Recomendaciones

13. Bibliografia.

14. Anexos

Formatos de fichas y cuadros

Panel Fotográfico

Planos y Mapas.

4.2.7 Metrados, Especificaciones Técnicas, Análisis de Precios Unitarios

Los metrados, especificaciones técnicas y análisis de precios unitarios se corresponderán estrechamente y estarán compatibilizados entre sí y con los procedimientos constructivos, métodos de medición, y bases de pago..

Los metrados se efectuarán considerando las partidas de obra a ejecutarse, la unidad de medida, los diseños propuestos indicados en los planos y detalles constructivos específicos.

Los metrados serán detallados para cada partida específica del presupuesto; los formatos serán previamente aprobados por la Supervisión, y se incluirán diagramas, secciones y croquis típicos donde corresponda y sea necesario para el sustento de los metrados y análisis de precios unitarios.

Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas para cada partida del presupuesto del proyecto, en términos de especificaciones particulares y serán concordantes con la naturaleza de la obra, las que tendrán como base las recomendaciones y soluciones formuladas por cada especialista. Las especificaciones técnicas incluirán el control de calidad y ensayos durante la ejecución y para la recepción de la obra.

Los análisis de precios unitarios se efectuarán para cada partida y sub partida necesarias de acuerdo a las características particulares de la obra, considerando la composición de mano de obra, equipo y materiales, el rendimiento de la mano de obra y equipo correspondientes incluyendo fletes, impuestos, seguros; etc.; en general, todo valor consignado en los análisis de precios debe estar debidamente sustentado. Los análisis se elaborarán en forma detallada, tanto para los costos directos, como los indirectos (gastos generales fijos, variables y utilidad).


El Presupuesto de obra deberá ser calculado basado en los metrados y los análisis de precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que corresponda, indicándose la fecha de elaboración del mismo. Se empleará el programa S10 u otro similar.

El Consultor deberá formular el cronograma de ejecución de obra. El cronograma se elaborará en base a las partidas consignadas en el presupuesto de obra, empleando los diagramas PERT-CPM y GANTT, utilizando el software MS Project u otro similar, identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta crítica del proyecto. Asimismo presentará un cronograma valorizado de ejecución de obra, cronograma de adquisición de materiales y cronograma de utilización de equipos, concordado con el cronograma de ejecución de obra.

También deberá presentar la relación del equipo mínimo necesario para asegurar el cumplimiento de los trabajos en los plazos programados.

4.4 REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS DEL ESTUDIO DEFINITIVO QUE

DEBE ELABORAR Y PRESENTAR EL CONTRATISTA

Documentos Escritos

Se presentará un Expediente Técnico por cada bajada (acceso, rampas, escaleras y puente peatonal). Cada Expediente deberá contener documentos por cada especialidad: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas de Materiales y procesos de ejecución o construcción, Memoria de Cálculo, Metrados sustentados por cada partida con la planilla respectiva y con los gráficos explicativos que se requieran, Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios y Fórmula Polinómica en S-10 para Windows versión 2.0 o superior, Programación de ejecución de Obra, Calendario Valorizado de Obra, Diagrama de Barras tipo Gantt.

El Contratista debe presentar las especificaciones técnicas por cada partida, siendo el fiel reflejo de los materiales indicados en los planos.

El Contratista debe presentar un presupuesto individual por cada distrito y un general por la sumatoria de todos los distritos.

Formato

Los originales serán en papel "Bond" de 90 grs. como mínimo, color blanco, membrete de la firma contratada, tamaño "A-4" (210 x 297 mm) o múltiplos según el caso.

Todos los originales llevarán la firma del Contratista y del Profesional Principal responsable de la especialidad correspondiente, al margen de cada hoja.


Para cada expediente, presentará dos (02) ejemplares, en un archivador blanco formato A-4, con índice u hoja de contenido y la presentación por especialidades.

La impresión del texto debe ser de óptima calidad (primera impresión) con impresora del tipo burbuja o inyección (cartucho de tinta) o sistema láser.

Se utilizará Software de aplicación Microsoft Word para Office XP. Adicionalmente, se entregarán los archivos en medios magnéticos (CD o DVD), conteniendo toda la información gráfica y escrita y otros del expediente técnico.

Documentos Gráficos

Planos básicos y de detalles por cada especialidad a escala 1/50, 1/75, 1/100, 1/250, 1/25, 1/10, 1/5,1/2 y otras que se considere previa coordinación con la Supervisión.

Formato:

Los originales se presentarán en papel "Bond" de 110 grs. como mínimo y en formatos “A-0 o A-1”, debiendo el Contratista guardar correspondencia de presentación entre especialidades.

Se presentará dos (2) juegos completos de planos en papel Bond de 90 gr. mínimo, nítidos, doblados en formato A4 convenientemente foliados o lo que determine la Supervisión, firmados y sellados por el Contratista y por el Profesional Principal responsable del diseño y especialidad respectiva.

Los planos deberán ser presentados en medio magnético (CD o DVD), grabados en archivos con extensión DWG en versión AUTOCAD 2007 o superior.

Perspectivas y animación virtual 3D

El trabajo consiste en el desarrollo de un video de visualización mediante animación 3D que permita recorrer el proyecto de manera virtual como si ya estuviera ejecutado y que permita visualizar la propuesta de diseño planteada. El material a desarrollar podrá ser utilizado tanto con fines de presentación interna como para su difusión en medios de TV abierta y cerrada indistintamente. Así mismo deberá incluir cinco (05) imágenes perspectivas necesarias por cada distrito, las que podrán ser usadas en avisos de revista, prensa, etc., así como en grandes paneles u otro medio impreso o digital.

Para la realización del trabajo, se deberá considerar la incorporación del contexto urbano más cercano posible a la realidad de las zonas por donde interviene el Proyecto, el cual respetará los hitos urbanos más importantes con la finalidad de mostrar el impacto visual del Proyecto en la ciudad. Para la realización de dichos trabajos se trabajará con fotografías de campo, imágenes satelitales y/o aerofotografías, planos CAD de catastro urbano, entre otras fuentes que considere necesario el Contratista.


El video mostrará el recorrido virtual exterior de todo el tramo comprendido entre los distritos de San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos, visualizando el proyecto tanto a nivel aéreo como peatonal mediante tomas de animación 3d.

Tiempo aproximado de video: 12 minutos (2 minutos por bajada)

4.5 PRESENTACION DEL ESTUDIO

La Entidad le proporcionará al Contratista copia de los estudios señalados en los Anexos que forman parte de los presentes términos de referencia.

Segundo Entregable: (Informe Nº2)

A los cuarenta y cinco (45) días calendarios de aprobado el Anteproyecto ( Informe Nº1) por la Entidad, el Contratista entregará el Informe Nº2,:conteniendo la entrega del Borrador del Expediente Técnico a nivel de Ejecución de Obra e incluyendo las especificaciones técnicas, metrados, análisis de costos unitarios y presupuesto por especialidad a excepción de las perspectivas a color y video virtual que serán presentadas con el tercer informe

Se presentará un Expediente Técnico por cada bajada (acceso, rampas, escaleras y puente peatonal) . Es decir existirá un Expediente Técnico por el distrito de San Isidro, 4 por el distrito de Miraflores y 1 por el distrito de Barranco, haciendo un total de 6 Expedientes Técnicos

El Contratista debe presentar los Presupuestos en forma individual por cada Expediente Técnico y uno general por la sumatoria de todos los distritos.

Los productos por especialidad a entregar son los siguientes:

Volumen 01: Resumen ejecutivo

- Índice General de la documentación- Presupuesto Resumen- Listado de Planos por Especialidad- Plazo de Ejecución de la Obra

Memoria Descriptiva de los Estudios de Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo.

Volumen 02: Especificaciones Técnicas

Volumen 03: Metrados, Presupuestos, Costos Unitarios.

- Presupuesto Resumen- Sustento de metrados- Presupuesto de Obra- Análisis de Precios Unitarios- Relación de Insumos, materiales y equipos- Diagrama Gantt


- Programación PERT-CPM- Cronograma Valorizado

Volumen 04: Planos

- Ubicación y relación de planos- Levantamiento topográfico- Diseño Geométrico- Arquitectura y Señalización- Estructuras de Puentes- Estructuras Rampas y Escaleras- Estructuras Muros y obras de Protección- Instalaciones Sanitarias- Instalaciones Eléctricas- Interferencias y redes existentes

Volumen 05: Anexos

Arquitectura y Señalización

- Memoria Descriptiva de Arquitectura- Cuadro de Acabados- Memoria Descriptiva de Señalización- Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal de Arquitectura- Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal de Señalización- Presupuesto de Arquitectura y Señalización- Análisis de Precios Unitarios- Fórmula Polinómica- Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica- Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica- Listado de Insumos- Planilla de MetradosEstructuras

- Memoria Descriptiva- Memoria de Cálculo- Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal- Presupuesto- Análisis de Precios Unitarios- Fórmula Polinómica- Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica- Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica- Listado de Insumos- Planilla de Metrados- Instalaciones Sanitarias

- Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo- Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal - Presupuesto- Análisis de Precios Unitarios- Fórmula Polinómica- Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica- Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica- Listado de Insumos y Planilla de Metrados Instalaciones Eléctricas

- Memoria Descriptiva- Memoria de Cálculo- Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal- Presupuesto- Análisis de Precios Unitarios- Fórmula Polinómica.- Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica- Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica


- Listado de Insumos- Planilla de Metrados Diseño Geométrico

- Memoria Descriptiva

Estudio de Suelos con fines de Cimentación y Estabilidad de Taludes

- Memoria Descriptiva- Memoria de Cálculo- Ensayos de LaboratoriosEstudio De Tráfico Peatonal

- Memoria - Conteos Peatonales y Encuestas Origen DestinoEstudio De Impacto Ambiental

Coordinaciones Con Empresas De Servicios

De existir observaciones al Informe Nº2, la Supervisión entregará al Contratista para el levantamiento de observaciones. El Contratista deberá subsanar todas las observaciones que le formule la Supervisión a los informes presentados en esta etapa, hasta la aprobación del Expediente Técnico final.

Tercer Entregable: (Informe Nº3)

A los 15 días (15) días calendarios de aprobado el Borrador del Informe Final (Informe Nº2) por la Entidad, el Contratista entregará el Informe Nº3,:conteniendo el Expediente Técnico a nivel de Ejecución de Obra e incluyendo las especificaciones técnicas, metrados, análisis de costos unitarios y presupuesto por especialidad incluyendo las perspectivas a color y video virtual .

Se presentará un Expediente Técnico por cada bajada (acceso, rampas, escaleras y puente peatonal) . Es decir existirá un Expediente Técnico por el distrito de San Isidro, 4 por el distrito de Miraflores y 1 por el distrito de Barranco, haciendo un total de 6 Expedientes Técnicos

El Contratista debe presentar los Presupuestos en forma individual por cada Expediente Técnico y uno general por la sumatoria de todos los distritos.

Los productos por especialidad a entregar son los siguientes:

Volumen 01: Resumen ejecutivo

- Ficha Técnica - Índice General de la documentación- Presupuesto Resumen- Desagregado de Gastos Generales- Listado de Planos por Especialidad- Plazo de Ejecución de la Obra


- Diagrama Gantt- Programación PERT-CPM- Cronograma Valorizado- Listado del Equipo Mínimo del Contratista

Memoria Descriptiva de los Estudios de Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo.

Volumen 02: Especificaciones Técnicas

Volumen 03: Metrados, Presupuestos, Costos Unitarios.

- Presupuesto Resumen- Sustento de metrados- Presupuesto de Obra- Análisis de Precios Unitarios- Relación de Insumos, materiales y equipos- Diagrama Gantt- Programación PERT-CPM- Cronograma Valorizado

Volumen 04: Planos

- Ubicación y relación de planos- Levantamiento topográfico- Diseño Geométrico- Arquitectura y Señalización- Estructuras de Puentes- Estructuras Rampas y Escaleras- Estructuras Muros y obras de Protección- Instalaciones Sanitarias- Instalaciones Eléctricas- Interferencias y redes existentes

Volumen 05: Anexos

Arquitectura y Señalización

- Memoria Descriptiva de Arquitectura- Cuadro de Acabados- Memoria Descriptiva de Señalización- Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal de Arquitectura- Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal de Señalización- Presupuesto de Arquitectura y Señalización- Análisis de Precios Unitarios- Fórmula Polinómica- Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica- Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica- Listado de Insumos- Planilla de Metrados

Estructuras

- Memoria Descriptiva- Memoria de Cálculo- Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal- Presupuesto- Análisis de Precios Unitarios- Fórmula Polinómica- Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica- Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica- Listado de Insumos- Planilla de Metrados Instalaciones Sanitarias


- Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo- Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal - Presupuesto- Análisis de Precios Unitarios- Fórmula Polinómica- Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica- Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica- Listado de Insumos y Planilla de Metrados Instalaciones Eléctricas

- Memoria Descriptiva- Memoria de Cálculo- Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal- Presupuesto- Análisis de Precios Unitarios- Fórmula Polinómica.- Agrupamiento Preliminar de Fórmula Polinómica- Conformación de Monomios y Fórmula Polinómica- Listado de Insumos- Planilla de Metrados Diseño Geométrico

- Memoria Descriptiva

Estudio de Suelos con fines de Cimentación y Estabilidad de Taludes

- Memoria Descriptiva- Memoria de Cálculo- Ensayos de Laboratorios

Estudio De Tráfico Peatonal

- Memoria - Conteos Peatonales y Encuestas Origen DestinoEstudio De Impacto Ambiental

Coordinaciones Con Empresas De Servicios

Volumen 06: Perspectivas y animación virtual 3D (ver ítem 4.4)

Características de las Perspectivas a color

- Formato de archivo JPG- Resolución: mínimo 1920 x 1080 píxeles- Imagen con texturas- Foto imagen- Ambientación (mobiliario, vegetación y personas)- Materiales- Iluminación- Sombras- Reflejos- Vistas ExterioresVolumetría completa vista desde diferentes ángulos

Imagen del espacio exterior

Documentos de Gestión

Liquidación de la Consultoría


Memoria Resumen Planos de Arquitectura (anteproyecto) Documentos de correspondencia entre las partes Datos (de acuerdo a formato) Reporte de Tesorería (de acuerdo a formato) Cálculo de la liquidación (de acuerdo a formato)

De existir observaciones al Informe Nº3, la Supervisión entregará al Contratista para el levantamiento de observaciones. El Contratista deberá subsanar todas las observaciones que le formule la Supervisión a los informes presentados en esta etapa, hasta la aprobación del Expediente Técnico final.

n cada una de las etapas de entrega del Expediente Técnico, además de la documentación escrita y gráfica (planos), el Contratista deberá incluir el archivo electrónico (CD) de todos los documentos entregados.

El plazo total para la ejecución del estudio definitivo (Estudios Preliminares, Anteproyecto y Proyecto completo) es de noventa (90) días calendario, en el cual no se incluyen los plazos de revisión y levantamiento de observaciones indicado en el párrafo anterior.

4.6 CUADERNO DE SEGUIMIENTO DEL ESTUDIO

El Contratista debe proporcionar a la firma del contrato, a los coordinadores representantes de la Entidad, el cuaderno de seguimiento del expediente técnico a desarrollar, el cual debe estar foliado y cuyas páginas tendrán un original y tres copias una de las cuales será para el Contratista, otra para la Supervisión y otra para la Entidad, permaneciendo el original en custodia del coordinador de la Entidad.

El cuaderno servirá para que en él se hagan las anotaciones y/u observaciones correspondientes a los avances del estudio, las cuales se realizarán por lo menos una vez a la semana, siendo responsabilidad directa del Contratista mantener actualizada la información sobre los avances del mismo. Cada anotación u observación deberá tener la rúbrica del representante autorizado del Contratista, de la Supervisión y del coordinador, así como la fecha en la cual se efectuó la misma.

4.7 LABORES POST ESTUDIO

El Contratista absolverá todas las observaciones que se puedan presentar durante la elaboración del anteproyecto y del proyecto. Atenderá todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas en lo que al expediente técnico se refiere, incluidas las etapas previas, durante y post Obra.

4.8 RESULTADOS


El Contratista, al finalizar esta etapa del contrato habrá entregado el Expediente Técnico que permita realizar la construcción de la Obra del Proyecto de Inversión “Construcción Y Mejoramiento De Escaleras Y Puentes Peatonales De La Costa Verde, Tramo San Isidro - Miraflores - Barranco, Provincia de Lima – Lima”.

4.9 FORMAS DE PAGO

La Forma de Pago se efectuará en tres (03) partes, en concordancia con lo indicado en el numeral 4.5 Presentación del Estudio, de la siguiente manera:

PAGOS FORMA DE PAGO

Primer Pago30% del monto contractual del Expediente Técnico, a la

aprobación del Informe Nº1

Segundo Pago

40% del monto contractual del Expediente Técnico, a la aprobación del Informe Nº2

Tercer Pago30 % del monto contractual del Expediente Técnico, a la

aprobación del Informe Nº3

Informe Nº 1 (Estudios Preliminares, Informe Situacional y Anteproyecto)

Informe Nº 2 (Borrador del Informe Final )

Informe N° 3 (Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo)

4.10 ADELANTO DIRECTO

La Entidad, a solicitud del Contratista entregará para la etapa de elaboración del Anteproyecto y Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo, en calidad de adelanto directo, hasta el treinta por ciento (30%) del monto contractual correspondiente a esta etapa; contra entrega de la Carta Fianza de Garantía correspondiente.

La Garantía del Adelanto Directo será en forma de Carta Fianza Bancaria solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática sin beneficio de excusión al solo requerimiento de la Entidad, a nombre del Contratista y a favor de la Entidad, y cuya ejecución será a solo requerimiento escrito de este último y cuya ejecución será a solo requerimiento escrito del mismo, emitida por institución autorizada de primer orden y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, válida por el plazo contractual y hasta después que el adelanto haya sido amortizado en su integridad.

La Garantía será renovable trimestralmente por un monto equivalente al saldo pendiente de amortización.


La solicitud, justificación y garantías del adelanto directo para la etapa de elaboración del Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo, deberán ser presentadas dentro de los ocho (08) días calendario siguientes de suscrito el contrato.

La cancelación del adelanto se realizará dentro de los siete (7) días calendario, posteriores a la presentación de la Carta Fianza.

La amortización del adelanto será proporcional a los pagos indicados en el ítem anterior, verificándose se amortice en su totalidad al culminar esta etapa.

De no solicitar el Contratista el pago del Adelanto Directo en el plazo indicado, la fecha del pago del Adelanto Directo no será considerada como inicio del Plazo Contractual.

V) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS

Las Especificaciones Técnicas tienen por finalidad complementar los lineamientos establecidos en los Términos de Referencia, detallando los conceptos generales que debe seguir el Contratista durante el proceso de desarrollo del proyecto.

La Entidad tiene autoridad respecto a los procedimientos, calidad de los materiales y métodos de trabajo.

Los criterios de diseño involucraran sin excepción las mejores prácticas de construcción, empleando materiales de calidad, equipos y técnicas de última generación, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la Entidad.

Por otra parte, la omisión de descripciones detalladas de materiales y procedimientos de construcción en muchas de las especificaciones refleja la suposición básica, que el Contratista es el especialista y conoce las prácticas de diseño.

Todo equipo y material indicado será de primera calidad, estará sujeto a la aprobación de la Entidad, quien tiene además, el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estándares nacionales e internacionales.

En el anexo se adjuntan los estudios de referencia que definen las cantidades y especificaciones (planos, metrados referenciales, estudios básicos de ingeniría base, etc) de todas las especialidades que intervienen en el proyecto.

VI) CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

VI.1OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA


El Contratista tiene la responsabilidad exclusiva de visitar e inspeccionar la totalidad del lugar y área donde se ejecutará la Obra objeto de la presente Licitación Pública; efectuar las evaluaciones, sondajes e indagaciones que sean necesarias, sin limitarse a los documentos de la presente Licitación; efectuar las verificaciones y análisis que estime pertinentes para presentar su propuesta técnica y económica, tomando en cuenta las condiciones del lugar y área donde se ejecutará la Obra, los accesos, condiciones del transporte de personal y materiales, manejo, almacenamiento, disposición, fuentes de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energía y comunicaciones, y en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en ésta; identificar las dificultades, contingencias y posibles riesgos, con el fin de que su oferta técnica y económica las considere y garantice la ejecución de la totalidad de los trabajos requeridos, de manera que el producto final sea acorde con los objetivos perseguidos.

El Contratista ejecutará la Obra de conformidad con el Expediente Técnico aprobado por la Entidad, los Términos de Referencia y demás documentación contractual, el Reglamento Nacional de Edificaciones y la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

Los trabajos de preinstalación requeridos por los equipos, deberán ejecutarse de acuerdo a lo descrito en el Capítulo V de los presentes Términos de Referencia y a lo coordinado y exigido directamente de los Proveedor de los mismos.

VI.1.1 CONOCIMIENTO DE LA OBRA Y SU EJECUCIÓN

Cualquier falta, descuido, error u omisión del Contratista en la obtención de la información no lo liberará de la responsabilidad de apreciar adecuadamente las dificultades y costos, para la ejecución satisfactoria de la Obra y el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de los documentos contractuales. Por lo tanto, el Contratista no podrá presentar reclamos alegando falta de conocimiento de las condiciones propias de la Obra o variación de las condiciones físicas con relación a las indicadas en los documentos.

El Contratista deberá efectuar un análisis detallado de la programación de ejecución de la Obra y consecuentemente del equipo que será necesario para cumplir con los plazos establecidos, teniendo en consideración las características de orden climático y de cualquier otra índole, que se relacionen con el proceso su ejecución.

En los casos que intervengan Subcontratistas, el Contratista presentará a la Entidad lo siguiente:

Relación de Subcontratistas Copia de los Textos o Subcontratos a suscribir, consignando objetivos, trabajo,

material o equipo y lugares de ejecución o entrega, etc. Relación de trabajos a subcontratar, los mismos que serán ejecutados en

condiciones similares a las del Contrato Principal.


La subcontratación debe ser acorde al Artículo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y lo indicado en los presentes Términos de Referencia. Lo anteriormente expuesto, establece la conveniencia de que el Contratista sea propietario de la mayor parte del equipo necesario.

VI.1.2 CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

El Contratista será plena y enteramente responsable por la ejecución correcta, cabal y completa de la Obra en estricta concordancia con el Contrato y los demás documentos que forman parte del mismo, a satisfacción de la Supervisión.

Deberá cumplir y atenerse estrictamente a las órdenes e instrucciones de la Supervisión sobre cualquier cuestión (estén o no mencionadas en el Contrato) que afecte el proceso de ejecución de la Obra. El Contratista se sujetará solamente a las órdenes e instrucciones de la Supervisión, respecto a la presente Licitación.

En el caso de surgir un defecto, omisión o insuficiencia de la Obra, o que el Contratista no cumpla o infrinja las normas y sus obligaciones contractuales, éste está en la obligación de subsanar los posibles daños o perjuicios ocasionados, que pudieran afectar a la Entidad.

La información, detalles y pormenores contenidos en los documentos contractuales, así como los datos, detalles, pormenores y conocimiento de la Obra que el Contratista obtenga directamente de la Entidad o a través de los estudios, indagaciones o trabajos relacionados con la Obra, son de carácter confidencial. El Contratista no podrá dar a conocer ni sacará a publicidad ningún tipo de información, sin autorización expresa y por escrito de la Entidad.

VI.1.3 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El Contratista debe garantizar a la Entidad, el cumplimiento del Contrato y la buena ejecución de los trabajos, para lo cual entregará a la Entidad una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será entregada a la Entidad por el postor ganador antes de la suscripción del Contrato y como requisito indispensable para poder suscribirlo. La garantía será por el diez por ciento (10%) del monto del Contrato y tener vigencia por el plazo de ejecución de la Obra hasta el consentimiento de la Liquidación Final del Contrato.

El medio de garantía será una Carta Fianza Bancaria por la suma equivalente al 10 % del Monto de Contrato, con las características de incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusión, a nombre de la Contratista y a favor de la Entidad y de realización


automática al solo requerimiento de este último, emitida por Empresas autorizadas y sujetas al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros.

PERÍODO DE GARANTÍA TECNICA POR RESPONSABILIDAD DE DEFECTOS

A partir del día siguiente de suscrita el Acta de Recepción de Obra comenzará a regir el Período de Garantía Técnica y Mantenimiento Preventivo y Especializado que tendrán todos los sistemas del equipamiento con una duración de doce (12) meses.

El Contratista garantiza el correcto cumplimiento durante este período, en todas sus partes con una Carta Fianza Bancaria a favor de la Entidad, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del Contrato, emitida por una entidad autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros, en las condiciones de solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización automática a sólo requerimiento por carta notarial, sin necesidad de exigencia judicial para su pago o ejecución, la cual será entregada a la Entidad al momento de suscribir el Acta de Recepción de Obra, quien la mantendrá en su posesión hasta el término del servicio.

DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Para que la Entidad proceda a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, el Contratista debe haber cumplido lo siguiente:

Que se haya suscrito el Acta de Recepción Final de las Obras. Que se haya aprobado la Liquidación Final del Contrato de la obra.

Queda claramente establecido que la recepción de la Obra no exonera al Contratista de sus responsabilidades, siendo responsable por las fallas por vicio oculto de construcción o de materiales, por un plazo no menor de siete (7) años siguientes a la recepción de la obra, según lo establecido en el Artículo 51 del D.S. N° 084-2004-PCM y Artículo 1784° del Código Civil

Si se llegara a producir la situación descrita en el párrafo precedente, la Entidad iniciará las acciones legales para obtener la indemnización que corresponda por daños y perjuicios.

VI.1.4 MONTO DEL CONTRATO

Considerando que el Contrato se pacta bajo el sistema Suma Alzada, el monto del contrato es conforme a la propuesta económica presentada por el Contratista, el cual incluye el Impuesto General a las Ventas. Además, advirtiendo al sistema de Suma Alzada, el monto definitivo del Contrato es el ofertado, al que sólo se le podrá incrementar los reajustes y adicionales y/o reducciones, si fuera el caso, definiéndose el nuevo monto cuando se liquide el mismo.


El monto del Contrato comprende el costo directo de la Obra, materiales, equipo, transporte, herramientas, beneficios sociales, gratificaciones, obras provisionales, pólizas de seguros de obras, derechos de explotación de materiales, gastos de protección y mantenimiento, transporte, inspecciones, pruebas y ensayos de materiales, gastos generales directos e indirectos, impuestos y utilidades, y en general todos los demás gastos que conlleven a la eficaz ejecución de los trabajos contratados, a entera satisfacción de la Entidad.

Dicho monto cubre además todos los bienes y servicios que debe prestar o suministrar el Contratista; así como el costo de materiales menores no mencionados en los documentos de la Licitación, pero necesarios para la terminación de la Obra.

VI.1.5 PRECIOS

Por tratarse de una licitación y contrato a Suma Alzada, el Contratista garantiza que los precios y cantidades de obra son suficientes para cubrir todos los gastos requeridos para la ejecución de los trabajos relacionados directamente o indirectamente con ellos, incluyendo a título informativo y no limitativo, el costo de los materiales, mano de obra, empleo de maquinaria, transporte, leyes sociales, seguros, tasas, gravámenes de cualquier naturaleza, así como los gastos de servicios básicos (agua, electricidad, etc.) y de mantenimiento de la Obra durante todo el tiempo de su ejecución hasta Recepción de la Obra y entrega a la Entidad.

VI.1.6 IMPUESTOS

El Contratista será responsable por el pago de impuestos, leyes sociales, inscripción y otros gastos relacionados con sus operaciones y el cumplimiento de las Leyes del Perú.

VI.1.7 ADELANTOS

Adelanto Directo

La Entidad, a solicitud del Contratista entregará para la etapa de ejecución de Obra, en calidad de adelanto directo, hasta el veinte por ciento (20%) del monto contractual correspondiente a esta etapa; contra entrega de la carta Fianza de Garantía correspondiente.

La Garantía del Adelanto Directo será en forma de Carta Fianza Bancaria solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática sin beneficio de excusión al solo requerimiento de la Entidad, a nombre del Contratista y a favor de la Entidad, y cuya ejecución será a solo requerimiento escrito de este último y cuya ejecución será a solo requerimiento escrito del mismo, emitida por institución autorizada de primer orden y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros; válida por el plazo contractual y hasta después que el adelanto haya sido amortizado en su integridad, La


Garantía será renovable trimestralmente por un monto equivalente al saldo pendiente de amortización.

La solicitud, justificación y garantías del adelanto directo para la ejecución de la obra, deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario siguientes de aprobado el Expediente Técnico. La cancelación del adelanto se realizará dentro de los siete (7) días calendario, posteriores a la presentación de la carta fianza.

El adelanto directo, de ser el caso podrá entregarse fraccionadamente, sin que este afecte el inicio de Obra, dándose por cumplida las condiciones para el inicio de Obra con el primer desembolso.

De no solicitar el Contratista el pago del Adelanto Directo en el plazo indicado, la fecha del pago del Adelanto Directo no será considerada como inicio del Plazo contractual.

El adelanto deberá ser utilizado exclusivamente para gastos de este Contrato, lo cual es responsabilidad del Contratista.

Adelantos de Materiales

Se otorgará un adelanto para materiales o insumos a utilizarse en el objeto del Contrato, el que deberá estar de acuerdo con el metrado de la Obra y no deberá superar el treinta por ciento (30%) del monto contractual correspondiente a esta etapa.

Los adelantos para materiales deberán estar respaldados por la correspondiente Carta Fianza Bancaria, irrevocable, incondicionada, de realización automática y sin beneficio de excusión, extendida por una entidad nacional o extranjera, facultada para operar en el país por la Superintendencia de Banca y Seguros, a nombre del Contratista y a favor de la entidad, y cuya ejecución será a solo requerimiento escrito de este último. La Garantía se mantendrá vigente por el equivalente al saldo no amortizado renovable trimestralmente por un monto equivalente al saldo pendiente de amortización.

Las solicitudes de otorgamiento de adelantos para materiales o insumos, deberán ser realizadas con la anticipación debida, y siempre que se haya dado inicio al plazo de ejecución contractual correspondiente a la ejecución de obra, y en concordancia con el calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el Contratista. El cual deberá ser sustentado con las órdenes de compra o guías de remisión respectivas, las que previamente serán verificadas y validadas por la Supervisión.


No procede el otorgamiento del adelanto de materiales o insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el Calendario de Adquisición de Materiales.

El Contratista, se obliga a adquirir íntegramente el material solicitado de acuerdo al calendario de adquisición de materiales, el mismo que a su vez estará de acuerdo con el calendario de avance de obra, en caso contrario, la Entidad ejecutará la Carta Fianza correspondiente.

La amortización del adelanto para materiales, se efectuará mensualmente en la valorización correspondiente, en un monto equivalente al material utilizado.

VI.1.8 ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCIÓN, AUTORIZACIÓN, PERMISOS, DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. El Contratista realizará los trámites necesarios para la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos y similares para la ejecución de la obra, en coordinación con la ENTIDAD, siendo de su cargo los costos que estos trámites deriven.

VI.1.9 CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓNUna vez definida la fecha de inicio de obra, el Contratista deberá presentar a la Supervisión, el Cronograma de Construcción adecuado a dicha fecha de inicio, concordado con un diagrama PERT o CPM y un Plan General de los trabajos a ejecutar para su aprobación. En estos documentos se indicará claramente, las fechas fundamentales (secuencia) de la Obra, métodos constructivos, rendimientos asumidos, protocolo de pruebas y todos los demás datos necesarios para la correcta y oportuna ejecución y control de la Obra. Conjuntamente con estos documentos el Contratista deberá entregar el Cronograma de empleo de personal, por categorías (con indicación expresa del uso del personal de la zona), el Cronograma de utilización de equipos y materiales, el Cronograma del suministro, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos y en general de todos los trabajos y actividades definidos dentro de los términos contractuales.

La ruta crítica debe quedar plenamente identificada en la red de programación. En el cronograma debe indicarse para cada actividad, las actividades precedentes y siguientes, el código de la actividad, duración, inicios y términos más tempranos y tardíos, holguras. Conjuntamente con el diagrama de redes, el Contratista presentará lo siguiente:

Cronograma GANTT de ejecución de la Obra adecuado a la fecha de inicio de obra Cronograma Adecuado a la fecha de inicio de obra Valorizado Mensualizado. Listado de todas las actividades arregladas por inicio más temprano. Listado de todas las actividades arregladas por holgura. Listado de todas las actividades agrupadas por responsables (Contratista,

Supervisión, Entidad). Listado de todas las actividades agrupadas por sector de Obra e inicio más temprano.

Una vez aprobados el Cronograma de Construcción y el Plan General de los Trabajos por la Supervisión, serán considerados como documentos contractuales e inmersos dentro de los documentos del Expediente Técnico. La presentación de los documentos


mencionados y su aprobación, no exonerará al Contratista de ninguna de sus obligaciones ni responsabilidades emanadas del Contrato.

El Contratista deberá revisar y actualizar el Cronograma de Construcción cada vez que ocurra una reprogramación de plazo por causas de fuerza mayor, por Obras Adicionales o Deductivos cuyo sustento técnico requiere una reprogramación acorde al Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado. Una copia del Cronograma de Construcción actualizado en el que se muestren los avances a la fecha, será mantenida por el Contratista en el sitio de la Obra y estará a disposición de la Entidad, de la Supervisión o su Representante, en cualquier momento para su revisión.

VI.1.10 RESIDENTE DE OBRAEl Contratista conforme a su propuesta deberá mantener en la Obra durante su ejecución y de manera permanente a un Ingeniero Civil o Arquitecto como Residente de Obra y un equipo de profesionales colegiados: un Arquitecto o Ingeniero Civil Asistente de Obra Especialista en Planificación y Control de Obras, un Ingeniero Civil Especialista en Metrados, Costos, Presupuestos y Valorizaciones; un Ingeniero Civil para Control y Manejo de Materiales, un Ingeniero Civil o Profesional Especialista en Seguridad y Resguardo de la Obra, un Ingeniero Sanitario, un Ingeniero Mecánico – Electricista y un Ingeniero o Profesional Especialista en Impacto Ambiental; con la experiencia solicitada en los presentes Términos de Referencia. La Entidad evaluará a dicho personal durante la ejecución de la Obra y en caso de ser necesario, o por no acatar las órdenes de tipo técnico o inadecuado comportamiento, solicitará su cambio.

El Ingeniero Residente de Obra representa al Contratista y todas las instrucciones que le fueran impartidas, serán consideradas como dadas a él. Tendrá plenos poderes para representarlo y llevar el manejo contractual y logístico del Contrato hasta su Liquidación.

El Ingeniero Residente de Obra será la única persona autorizada por el Contratista para hacer las anotaciones en su nombre en el Cuaderno de Obra, tendrá suficiente autoridad para representarlo y actuar por él durante la ejecución de los trabajos en el sitio de la Obra.

Asimismo, deberá designar a uno de sus asistentes que pueda sustituirlo en caso de ausencia no mayor de un día y con los mismos poderes. Estas personas deberán ser técnicamente calificadas y no podrán ausentarse simultáneamente del lugar de la Obra. Cuando por circunstancias excepcionales el Ingeniero Residente no se encuentre en la Obra, será sustituido por uno de sus asistentes especialmente designado para esas eventualidades.

El Contratista estará en capacidad de proporcionar los especialistas que eventualmente sean requeridos para resolver problemas específicos que se presenten durante la ejecución de la Obra.


El Ingeniero Residente deberá recibir y atender debidamente las órdenes, instrucciones, observaciones, objeciones, sugerencias, o cualquier otra intervención de la Supervisión.

Durante la ejecución de la Obra, la Supervisión o la Entidad podrán exigir al Contratista en cualquier momento, la sustitución de su Ingeniero Residente y/o asistentes si a juicio de la Entidad considera que no tienen la experiencia y/o capacidad necesaria, ausencia reiterada, o sus actividades son contraproducentes a la ejecución de la Obra.

El Ingeniero Residente, por su sola designación representa al Contratista, para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del Residente solo procederá previa autorización escrita de la Entidad y el reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.

VI.1.11 PERSONAL DEL CONTRATISTAEl Contratista suministrará y mantendrá en el lugar del trabajo para la ejecución y preservación de las Obras durante el período de ejecución de las mismas, el siguiente personal:

Dirección TécnicaIngeniero Residente, Ingenieros, Arquitectos, Técnicos, Controladores y Capataces, todos ellos experimentados en sus respectivas especialidades y competencias para ejercer un adecuado control sobre los servicios a su cargo.

Experiencia del personal de la Dirección Técnica: El Ingeniero Residente, deberá acreditar ocho (8) años de colegiatura y

habilitación en el ejercicio profesional; así como, una experiencia mínima de dos (2) Obras como Residente de Obra de edificaciones en general o similares.

El equipo profesional (Arquitecto, Ingenieros Civiles, Ingeniero Mecánico Electricista, Ingeniero Electricista, Ingeniero Sanitario, Ingeniero o Profesional Especialista en Seguridad y resguardo de la Obra) deberán acreditar ocho (8) años de colegiatura y habilitación en el ejercicio profesional; así como, una experiencia mínima de participación dentro de su especialidad, en dos (2) Obras de edificaciones en general

El detalle de esta etapa se describe como parte de la Dirección Técnica conformada por los profesionales, que se indican en el siguiente cuadro:

PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA


1 Residente de Obra

Profesional en ingeniería Civil, con un mínimo de Diez (10) años de ejercicio profesional a partir de su colegiatura, con experiencia como Residente de


Obras de Edificación y obras viales y acreditar residencia de obras en puentes peatonales de concreto y/o puentes vehiculares de concreto y/o viaductos y/o intercambios viales y/o pasos a desnivel en un mínimo de 05 obras de este tipo.

1

Ingeniero asistente de Residente de Obra

Profesional en ingeniería Civil, con un mínimo de Cinco (05) años de ejercicio profesional a partir de su colegiatura, con experiencia en Residencia de Obras en puentes peatonales de concreto y/o puentes vehiculares de concreto y/o viaductos y/o intercambios viales y/o pasos a desnivel en un mínimo de 02 obras de este tipo.

1

Especialista en Costos, Metrados y Valorizaciones

Ingeniero Civil, con un mínimo de 5 años de ejercicio profesional a partir de su colegiatura y con experiencia en la especialidad de costos, metrados y valorizaciones, en un mínimo de 05 obras.

1


Ingeniero Civil o Geólogo, con un mínimo de 5 años de ejercicio profesional a partir de su colegiatura y con experiencia como especialista en Obras de Estabilidad de Taludes para la construcción de carreteras, en un mínimo de 05 obras.

1 Especialista en estructuras

Ingeniero Civil, con un mínimo de 5 años de ejercicio profesional a partir de su colegiatura y con experiencia como especialista en estructuras de puentes peatonales y/o puentes vehiculares y/o viaductos, a nivel de ejecución o supervisión de obras, en un mínimo de 05 obras.





1

Especialista en Seguridad, salud y medio ambiente

Profesional con 5 años de experiencia a partir de su colegiatura con experiencia como especialista en Seguridad Salud y Medio Ambiente y/o Gestión de Calidad en Obra y/o Monitor de Seguridad y/o Supervisor de Calidad en un mínimo de 05 obras.

Mano de Obra


Comprende a los trabajadores: Maestro General, Operarios y Oficiales así como los Ayudantes que fueran necesarios para la ejecución y preservación de la Obra durante su período de ejecución.

El alojamiento y transporte del personal hacia y desde la Obra será de exclusiva responsabilidad del Contratista.

Cualquier persona que sea removida de la Obra por las causales expuestas deberá ser reemplazada de inmediato por otra competente, aprobada por la Supervisión.

VI.1.12 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE LA OBRA

Aspectos Generales

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo señalado en el Contrato, Bases, Términos de Referencia, Estudio de Preinversión, Especificaciones Técnicas de la Obra, Expediente Técnico (aprobado por la Entidad). Para la presente Obra deberán tomar las acciones necesarias para reducir al mínimo el impacto ambiental.

Replanteo de la Obra

El Contratista será responsable por el correcto replanteo de la Obra de acuerdo a los Planos y Especificaciones Técnicas con relación a las coordenadas originales y cotas de referencia, igualmente será responsable por la exactitud de las cotas, dimensiones y alineamientos de todas las partes de la Obra incluyendo el suministro de todos los instrumentos, equipos y trabajadores necesarios para tal fin. En caso que en cualquier fase de la Obra se descubra un error originado por el Contratista en lo que se refiere a las posiciones, cotas, dimensiones o alineaciones de cualquier parte de la Obra, éste deberá rectificar tal error sin cargo alguno para la Entidad.

Corresponde al Contratista proteger y preservar cuidadosamente todos los hitos, alineaciones, plomos, marcas y otros objetos utilizados en la topografía de la Obra. La verificación del trazado o de alguna línea o nivel por la Supervisión, no exonerará de ningún modo al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

Suministro de Materiales, Equipos de Construcción y Personal

El Contratista deberá suministrar todos los materiales, equipo nacional e importado, Obras temporales y personal para la construcción de la Obra, incluyendo el personal de la Dirección Técnica; así como, todos los demás insumos que se necesiten para la construcción, terminación y mantenimiento de la Obra.

Almacenamiento de Materiales


Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Supervisor de Obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de éste, una vez hayan cumplido su misión, de forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervisión.

Materiales No Empleados

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

Instalaciones y Equipos de Construcción

El Contratista entregará antes del inicio de los trabajos, para aprobación de la Supervisión, un Cronograma de Utilización de los Equipos ofertados y/u otros que fueran necesarios, a criterio de la Supervisión, para cumplir con el cronograma de Obra, en el que deberá estar claramente indicado el tipo, la cantidad y plazos de los diferentes equipos a ser utilizados en la Obra.

El Contratista se compromete a mantener en el sitio de los trabajos, de acuerdo con los requerimientos de la Obra y al cronograma de utilización de equipos, el equipo de construcción adecuado y suficiente, el que deberá ser mantenido todo el tiempo en condiciones eficientes de trabajo, tener capacidad para realizar con eficacia y seguridad la Obra determinada en los documentos contractuales, dentro de los términos y condiciones especificadas en ellos, estando sujeto en todo momento, su disponibilidad, a las inspecciones y pruebas que considera conveniente realizar la Supervisión.

La aprobación de los equipos del Contratista por parte de la Supervisión no lo releva de su obligación de ejecutar la Obra de acuerdo con los documentos contractuales. El Contratista no podrá hacer ningún cambio o modificación en el equipo e instalaciones aprobadas por la Supervisión, ni remover del sitio de la Obra ningún equipo sin expresa autorización de la Supervisión en cada caso.

La Supervisión tendrá derecho a exigir al Contratista un aumento o cambio total o parcial del equipo, si en el curso de la ejecución de los trabajos se pone de manifiesto a juicio de la Supervisión, que uno u otro equipo o ambos resultan total o parcialmente defectuosos, inadecuados o insuficientes.

Trabajos Defectuosos o Mal Ejecutados

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervisión de obra haya examinado y reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados, ni


que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Supervisión de obra.

Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Supervisión de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Si la Supervisión de obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede proponer al Contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

Conservación y Señalización de las Obras

El Contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la conservación de ésta, a su costo, hasta la finalización de dicha ejecución.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcción imputable al Contratista como a una indebida conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervisión, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Asimismo, queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto serán de cuenta del contratista.

El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Supervisión acerca de la instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos estos deberán ser previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.


Seguridad durante la Construcción

Complementando las actividades programadas se tomarán las medidas de seguridad durante la ejecución de la obra, la misma que deberá implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusión de los desvíos hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán, en todo momento, en perfectas condiciones de drenaje.

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra. En todo caso, se adoptarán las medidas necesarias y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que puedan producir.

Conservación del Medio Ambiente

El Contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente ISO 14001:1996.

El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de aplicación en su actividad. Al respecto deberá presentar Declaración Jurada de cumplimiento de la normatividad legal vigente y de la implementación de algunas actividades seguidamente detallada:

D.S. No 029-94-EM Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas y la Ley Nº 27314 - Ley General de Residuos Sólidos

Reposición de Servicios Públicos Afectados:

Para la formulación del Anteproyecto, el postor deberá efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios público ubicadas en el área de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas correspondientes deberá conseguir la información de ubicaciones de las redes principales y secundarias de las redes subterráneas y aéreas, así como de las acometidas domiciliarias, estado de conservación, vida útil remanente, etc.

Para ello, coordinará con las empresas de servicio y/o instituciones cuyas redes o instalaciones se localicen y/o afecten el área del proyecto, de las que se obtendrán los documentos correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que pudieran presentarse. De requerir el proyecto la reubicación y/o reemplazo de instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado público, redes de telefonía, fibra óptica, etc., se harán las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo permanente coordinación con la ENTIDAD.


La solución de interferencias, la reposición de los servicios públicos (Agua potable, desagüe, luz, telefonía, etc.) así como las consecuencias que de ellas deriven, serán tomadas en cuanta para la formulación de las propuestas, tanto en lo referente al proyecto, las obras a ejecutarse y sus pagos respectivos.

Seguridad y Salud Ocupacional

El Contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:1999.

El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de aplicación en su actividad; Al respecto deberá dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

RM. N° 366-2001-EM/VME Código Nacional de Electricidad Ley N° 26842 Ley General de Salud D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Tránsito ISI 5-02-1 Orden y Limpieza. ISI 8-01-1 Manejo e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo Reglamento Nacional de Construcciones

El Contratista deberá desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.

Laboratorio de Ensayo de Materiales

El Contratista efectuará los análisis y ensayos necesarios para el control de la Obra de acuerdo con las estipulaciones de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico o según sea solicitado por la Supervisión. No se admitirán pruebas conjuntas, ni que el Contratista y el Supervisor contraten Laboratorios de una misma Institución.

No se podrá pasar de una etapa a otra de la Obra, mientras no se cuente con la respectiva conformidad de los resultados de las Pruebas de Laboratorio emitida por la Supervisión.

El Contratista deberá suministrar, libre de costo para la Entidad todos los materiales de consumo, la mano de Obra auxiliar y los transportes necesarios para la ejecución de tales pruebas.

Los ensayos se llevarán a cabo en Laboratorios de Instituciones Públicas o Privadas de reconocido prestigio y que cuenten con la aprobación previa de la Supervisión.

VI.1.13 PRUEBAS DE RECEPCIÓN DE LA OBRA

Para la recepción de la Obra el Contratista deberá considerar, entre otros, el Protocolo de Pruebas durante la ejecución de la Obra en todas las especialidades que mencionan las especificaciones técnicas del Expediente Técnico de la Obra. Estos procedimientos podrán realizarse durante y al término de los trabajos y culminación de la Obra. Los protocolos de prueba deben ser suscritos por el Contratista y la Supervisión.

VI.1.14 LIMPIEZA DEL SITIO DURANTE Y AL TÉRMINO DE LA OBRA


Es responsabilidad del Contratista el mantenimiento y limpieza permanente de los campamentos y del lugar donde se ejecute la Obra. Antes de la aceptación final, el Contratista deberá remover todas las instalaciones de superficie incluyendo, galpones, edificaciones, etc., y entregar el sitio a la Entidad en buenas condiciones y con la aprobación de la Supervisión. Los interiores de la Obra deberán estar limpios de desechos de hierro, mangueras, recipientes y de todo resto de materiales excedentes de la Obra.

Las construcciones, equipos, materiales e instalaciones pagadas por la Entidad quedarán de su propiedad y a su disposición y serán trasladadas hacia el depósito de la misma o mantenidas en el sitio, a decisión de la Supervisión quien previamente coordinará con la Entidad.

Todos los elementos que resulten del desmontaje de edificaciones e instalaciones existentes y que se encuentren en condiciones aceptables y que a juicio de la Supervisión sean rescatables, deberán ser puestos a disposición de la Entidad.

VI.1.15 DISPOSICIÓN DE DESPERDICIOS

Los desechos resultantes de la excavación, deberán ser depositados en la zona indicada por la Supervisión. Esta área para desechos deberá ser ubicada dentro de la distancia máxima prevista para este propósito en las Especificaciones Técnicas, y tratadas según se estipula en el estudio de impacto ambiental.

VI.1.16 VIGILANCIA

El Contratista será el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad y protección de las personas e instalaciones de la Obra, para lo cual deberá proveer durante los trabajos, el personal, cercos, iluminación y otros elementos adecuados que se requiera.

El Contratista deberá proporcionar guardianía general y el personal auxiliar de servicios para el personal de Obra y las instalaciones de uso común. El servicio de guardianía se realizará durante las 24 horas del día, en tanto que el resto de servicios se atenderán de acuerdo a los horarios que se establezcan.

VI.1.17 RELACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS

El Contratista tendrá presente que la Entidad podría ejecutar en áreas adyacentes, por sus propios medios o por otros Contratistas, trabajos cercanos a la zona de la Obra.

El Contratista deberá desarrollar su actividad de tal manera de no interferir en lo posible con los otros trabajos.


En caso necesario, la Supervisión determinará los respectivos derechos y obligaciones de los distintos Contratistas, a fin de asegurar la debida ejecución de los trabajos.

VI.1.18 SUBCONTRATOS Y TRANSFERENCIAS DEL CONTRATO

El Contratista no podrá transferir parcial o totalmente el Contrato. Sin embargo, con autorización expresa de la Entidad, podrá subcontratar hasta el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, correspondiéndole la responsabilidad total del mismo. El modelo de Subcontrato será sometido a consideración de la Entidad quien dará su conformidad como requisito previo a su suscripción.

Para ser Sub Contratista se requiere no estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el estado y contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Contratistas.

Para los aspectos no considerados en el presente ítem, se actuará conforme a lo establecido en el Articulo N° 208º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 084-2004-PCM.

La Entidad no reconocerá ninguna obligación contractual entre el Contratista y ningún Subcontratista. La subcontratación de Obras o servicios no eximirá al Contratista de la responsabilidad de dar entero o cabal cumplimiento al Contrato y de ninguna de sus obligaciones.

Si durante la ejecución del trabajo la Entidad considera que un Subcontratista es incompetente para la ejecución del trabajo lo notificará al Contratista y éste estará obligado a tomar las medidas necesarias para la cancelación del trabajo con este Subcontratista. Los daños y perjuicios que se causen serán por cuenta del Contratista.

VI.1.19 INFORMES MENSUALES Y REUNIONESEn forma mensual el Contratista entregará a la Supervisión en tres (3) ejemplares, los Informes de Avance en el que se detalle en general, el estado de los trabajos, problemas surgidos, estadísticas de las Obras, número de personal, equipo, pagos y otros, cuya forma de presentación será acordada con la Supervisión.

Se debe informar también sobre el estado del equipamiento electromecánico, equipamiento médico, fabricación, pruebas, transporte y montaje. El informe debe ser entregado el último día del mes que corresponde.

Periódicamente se realizarán reuniones de coordinación sobre el estado situacional de la Obra entre la Supervisión y el Contratista, quien delegará en un representante habilitado


la asistencia y participación a dichas reuniones para tomar decisiones. La frecuencia de estas reuniones será definida por la Supervisión.

El avance mensual de la Obra deberá quedar registrado en un álbum fotográfico, el que será confeccionado por el Contratista. En este álbum debe mostrarse sobre todo el avance de las diferentes secciones de Obra, así como detalles particulares del suministro. El tamaño de las fotografías será de 15 x 9 cm. y contarán con una descripción en cada fotografía, debiéndose entregar a la Entidad un (1) original a color con un CD, al final de la Obra.

VI.1.20 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA El Contratista deberá implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento

de la Ley Contrataciones y Adjudicaciones del Estado y su Reglamento, el Reglamento Nacional de Edificaciones, leyes, resoluciones, ordenanzas municipales aplicables a la Obra; así como, para el suministro y transporte de materiales y equipos, acciones que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la Entidad responsabilidad, frente a las reclamaciones a que diere lugar el Contratista por infracción de las mismas.

El Contratista es responsable de todo lo concerniente a la obtención de los permisos municipales necesarios para la ejecución de la Obra y efectuará los trámites correspondientes, estando los pagos por derechos inherentes, a su cargo.

El Contratista deberá cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia laboral, previsión social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la Industria de la Construcción en el sitio de Obra y/o campamentos que establezca por motivo de este Contrato. En caso de incumplimiento de esta obligación, y con reclamo debidamente justificado y probado, la Entidad podrá retener del Contratista, el monto reclamado o solicitarle que constituya una fianza o garantía a favor de ésta que cubra dicho monto, hasta que la reclamación sea absuelta.

El Contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la Supervisión, que sean solicitados con sujeción al Contrato, debiéndole proporcionar a la Supervisión las facilidades y/o elementos necesarios, a fin que el seguimiento y control se efectúe en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.

Durante la realización de los trabajos y demás actividades correspondientes a la Obra, el Contratista se ajustará estrictamente a los plazos consignados en los Calendarios Valorizados de Avance de Obra y de Adquisición de Materiales que formarán parte del Contrato, respetando el Cronograma de Pagos establecido.

El Contratista no podrá iniciar la ejecución de la Obra, si no ha sido abierto el Cuaderno de Obra. Con la apertura del Cuaderno de Obra, el Contratista se somete al seguimiento y control de la Supervisión, en todo lo que se refiere a la Obra.

El Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidos por la Entidad y la legislación correspondiente, en lo que respecta al Medio Ambiente y a la Seguridad y Salud Ocupacional.


Será responsabilidad del Contratista que cualquier descubrimiento de interés histórico o de otra naturaleza o de valor significativo que se descubra en la zona de la Obra sea notificado de inmediato a la Supervisión, quien notificará a la vez a la Entidad acerca del descubrimiento y determinará la manera de proceder de acuerdo a las disposiciones vigentes sobre el particular.

Respecto a la documentación que Obra en su poder relacionado con el Proyecto, el Contratista se compromete en forma irrevocable a guardar confidencialidad y no disponer, ni hacer uso de ella en ningún momento, para fines distintos a los intereses de la Entidad, ni después de la terminación del Proyecto, sin previa autorización escrita de la Entidad.

VI.1.21 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS

Daños a la Obra, a personas y a propietariosEl Contratista es responsable y tiene la obligación de proteger los trabajos ejecutados, contra daños, pérdida de materiales y perjuicios ocasionados a la Obra, a las personas y a las propiedades de terceros (incluyendo entre los terceros la Entidad y a cualquier persona contratada por ella en relación o no con la ejecución de la Obra), a los empleados u obreros suyos, incluyendo los de sus Subcontratistas, y que sean debido a actos, omisiones, accidentes de cualquier naturaleza (incluyendo las causas de fuerza mayor o fortuitas), que se verifiquen durante la construcción de la Obra y hasta la recepción de la misma. La responsabilidad del Contratista es acorde al Artículo 212° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

De producirse daños, pérdida de materiales y perjuicios ocasionados a la Obra, serán de cuenta y riesgo del Contratista ya sea que provengan de actos u omisiones de él mismo o de otras causas imputables a él. En cualquier caso, el Contratista debe inmediatamente reparar o reemplazar lo dañado o perdido. El tiempo que demande la reparación o reposición del daño sufrido no será motivo de prórroga en el plazo de ejecución.

Correrá por cuenta del Contratista y de acuerdo a Ley, las lesiones o muerte del personal del Contratista y las pérdidas o daños que sufran los bienes materiales y que se produzcan durante el periodo de cumplimiento del Contrato o como consecuencia del mismo y que no constituyan riesgos de excepción.

Además el Contratista deberá proveer por su cuenta y costo la solución de los inconvenientes, y la reparación de los daños mencionados y deberá mantener indemne a la Entidad de todo reclamo por daños y perjuicios que sean consecuencia del desplazamiento de sus Equipos o de Obras Provisionales, dentro y fuera de la Zona de la Obra; así como, de los reclamos, acciones y demandas que se interpongan o se promuevan, en relación a la ejecución de la Obra.

Después de la Recepción de Obra esta quedará bajo la responsabilidad de la Entidad, salvo las anteriores responsabilidades del Contratista según lo establecido por el Artículo 51° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y el Artículo 1784° del Código Civil.


Indemnizaciones requeridas por la EntidadEl Contratista cubrirá a la Entidad y a cualquier persona contratada por esta en relación con la ejecución de la Obra, de cualquier reclamación o pedido de indemnización de los obreros y/o de los empleados del Contratista o de sus Subcontratistas, que surja o esté amparado por las leyes sociales, así como también por las otras leyes, estatutos, ordenanzas, reglamentos, órdenes, decretos o resoluciones.

Protección y Restauración de Propiedades El Contratista no entrará en propiedad ajena sin obtener los correspondientes permisos; será responsable por el cuidado de toda propiedad pública y privada de posible afectación por la Obra, y usará todas las precauciones razonables para impedir daño o desperfectos a ellas.

Cuando o donde hubiera daño o desperfectos por acto imputable al Contratista, a la propiedad privada o pública, tendrá la obligación de reparar a sus costo las propiedades dañadas hasta ponerlas en condición similar o igual a la que tenía antes de dañarlas, o de compensar los daños tan pronto como sea posible.

Seguridad Pública y en los TrabajosEl Contratista tomará todas las precauciones razonables para disminuir al mínimo los riesgos de pérdidas de vida o daños a la salud de las personas durante la ejecución de la Obra.

Protegerá donde sea necesario el perímetro y zonas vecinas a todas las áreas de trabajo y de construcción de cualquier naturaleza, por medio de cercos u otras protecciones adecuadas e instalará donde sea necesario señales, luces, reflectores y guardianes.

El Contratista respetará y aplicará todos los reglamentos de seguridad aplicables a este tipo de Obras, proporcionando a su personal los elementos de protección necesarios, así como en el uso de su equipo de construcción, de talleres, campamentos, vehículos, etc., responsabilizándose por el cumplimiento de las normas de seguridad para con su personal, incluyendo el de los Subcontratistas.

Cuando en opinión de la Supervisión, cualquier operación, trabajo o condición laboral entrañase peligro para las personas y/o las propiedades, tal operación deberá ser inmediatamente interrumpida, debiendo el Contratista adoptar todas las medidas de seguridad antes de proseguir los trabajos.

Lo establecido en el párrafo anterior, no deberá ser interpretado, en modo alguno, como exoneración de la responsabilidad del Contratista en la ejecución de la Obra.

Informe de Accidentes y/o de Acciones Judiciales


El Contratista dará aviso inmediato, dentro de un máximo de veinticuatro (24) horas, de cualquier accidente o hecho que se produjera durante la ejecución de la Obra, que determine perjuicios a terceros y/o a las propiedades o pudiera ocasionar daño a las mismas. Dicho aviso será complementado, presentando a la Supervisión, dentro de los cinco (5) días del suceso, un informe escrito completo y preciso de los hechos.

Asimismo, el Contratista deberá enviar inmediatamente a la Supervisión dos copias de cualquier citación, aviso u otro documento por él recibidos y que deriven de cualquier acción judicial, sentenciada ante cualquier tribunal, y que, de un modo u otro, pudiera tener relación con el contrato o la ejecución del mismo.

VI.1.22 MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

El Contratista dará cumplimiento a las normas y recomendaciones (Reglamento Nacional de Edificaciones y normativa vigente sobre la materia) para la protección del medio ambiente, que sean aplicables a los trabajos que realiza en el lugar de la Obra, originados por los trabajos que realiza y subsanará las observaciones que le formule la Supervisión y/o las que formulen entidades oficiales de protección del medio ambiente.

El Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidas por la Entidad y la legislación correspondiente, en lo que respecta a Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional.

VI.1.23 LÍMITES DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista no será responsable por:

Cualquier daño o perjuicio que resulte de actos u omisiones de la Entidad o de cualquier persona contratada por esta en relación con la ejecución de la Obra o de terceros (siempre que no sean provocados por el Contratista o por sus Subcontratistas).

Gastos de expropiación, derechos de servidumbre de paso. Lucro cesante o pérdida de contratos que pueda sufrir la Entidad

VI.1.24 SEGUROS

El Contratista antes del inicio de la Obra deberá tomar por su cuenta todos los seguros previstos en las Bases de Licitación y legislación vigente y todos los que sean necesarios para la correcta ejecución de la Obra, que forman parte del Contrato, debiendo exhibir ante la Entidad las Pólizas correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas pólizas deben indicar el nombre, ubicación de la Obra y número de Licitación Pública.

Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del presente Contrato, el Contratista deberá tomar por su cuenta los seguros que se describen a continuación por los montos mínimos indicados, manteniendo su responsabilidad por el total de los daños:


Seguros por accidentes

Póliza permanente que cubra contra accidentes provenientes del trabajo durante la ejecución del Contrato a todo su personal. Asimismo se considerarán como terceras personas al personal de la Supervisión y de la Entidad que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecución de la Obra. Deben mantenerse vigentes desde el inicio de los trabajos hasta la culminación de los mismos, incluyendo el lapso comprendido hasta la recepción final de la Obra.

Seguro de responsabilidad civil frente a terceros

Para asumir los daños y/o cubrir sentencias firmes derivadas de demandas por actos derivados de las actividades o trabajos realizados por el Contratista, con una suma que debe ser fijada en la proforma del Contrato, con las coberturas siguientes:

Responsabilidad civil extra contractual, Responsabilidad civil patronal y, Responsabilidad civil profesional.

Esta póliza debe presentarse antes de iniciar los trabajos y mantenerse vigente hasta la recepción final de la Obra.

Seguro contra todo riesgo

Incluyendo incendios, robos, derrumbes, terremotos, sabotaje y daños causados por la naturaleza, aún los considerados de fuerza mayor, para proteger las instalaciones y trabajos ejecutados y en proceso de ejecución, instalaciones provisionales, equipos, bienes, materiales, etc. que se encuentren en el área de ejecución de los trabajos, hasta su recepción, por un valor de reposición a nuevo, deberá tomarse desde la fecha prevista de ingreso de los equipos y materiales de consideración al almacén hasta la recepción de la Obra.

Es responsabilidad del Contratista, cumplir todas las condiciones y términos de los seguros para mantenerlos operantes y vigilantes, el pago de las primas y deducibles correspondientes será por su cuenta, incluso deberá dar el correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro dentro del término que fije la póliza respectiva.

Los seguros arriba mencionados no relevarán o disminuirán de ninguna manera las obligaciones contractuales y responsabilidades del Contratista en particular, en lo que se refiere a franquicias, exclusiones, deducciones, etc. que hubieran sido estipulados en las pólizas de seguros, así como el caso de que las compañías de seguros no pagaran las indemnizaciones por cualquier motivo que fuera.

En ese caso, el Contratista deberá rembolsar a la Entidad las pérdidas y daños que no hubieran sido indemnizados y la Entidad tendrá derecho a deducir de sus pagos, los montos correspondientes al Contratista.


Las compañías de seguro a que se refiere este ítem deberán ser aprobadas por la Entidad.

Las pólizas de seguro deberán ser emitidas a nombre del Contratista. Sin embargo, si la Entidad lo requiere durante la vigencia de este Contrato y/o después de su terminación, el Contratista deberá endosar dichas pólizas a nombre de la Entidad, debiendo entonces las indemnizaciones por pérdidas y/o daño y perjuicios ser pagadas a la Entidad, y transferidas a la Entidad los derechos de reclamos del Contratista cubiertos bajo dichas pólizas.

El Contratista se compromete a hacer posible este endoso mediante afectación expresa de la compañía de seguros establecida en una cláusula de las pólizas de seguro.

Conjuntamente con la solicitud del adelanto directo de Obra, el Contratista deberá entregar a la Entidad las pólizas de seguro mencionadas juntamente con una declaración de las compañías de seguros, certificando que las pólizas están vigentes y expirarán sólo después de haberlo notificado a la Entidad con noventa (90) días de anticipación.

En este caso el Contratista deberá presentar nuevas pólizas siete (7) días antes de la fecha de expiración de las pólizas, que deberán estar de acuerdo con los requerimientos del contrato, sin ningún costo adicional para la Entidad.

En el caso que el Contratista no acatara con las disposiciones del presente ítem, la Entidad podrá rescindir el Contrato o cancelar los seguros que juzgue necesarios en nombre y a cuenta del Contratista

El Contratista es el único responsable del cumplimiento de estos requisitos en el caso que empleara Subcontratistas en la ejecución de las Obras.

VI.1.25 MANO DE OBRA

Contratación de Personal

El Contratista tomará las providencias relativas a la contratación, alojamiento, transporte, alimentación, pago de salarios y beneficios sociales de sus trabajadores, sean estos locales o extranjeros, en tanto sea necesario, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. El Contratista no contratará personas de la Entidad, de la Supervisión, ni de otras entidades estatales, sin permiso escrito de dichas instituciones.

Instalaciones Provisionales de Campo

El Contratista proveerá a su costo las instalaciones en un área apropiada para todo su personal obrero, técnico, administrativo y el Staff, relacionados con su Contrato. Estará dotado de agua potable, agua fría y caliente, electricidad, instalaciones sanitarias,


servicios higiénicos, comedor y de todos los otros servicios que el Contratista crea necesario para el alojamiento de su personal y de conformidad con los reglamentos existentes. Asimismo proveerá además, instalaciones para la Supervisión equipados con oficinas y servicios, según relación a tratar con la Supervisión.

Alimentación

El Contratista hará los arreglos necesarios para la provisión y suministro de comida a precios razonables, sin utilidad para él, para todas las personas empleadas por él o sus Subcontratistas y de la Supervisión en relación con este Contrato. Los empleados no están obligados a hacer uso del servicio dado por el Contratista.

Observancia por parte de los Subcontratistas

Corresponderá al Contratista plena responsabilidad de que sus Subcontratistas observen lo dispuesto en los ítems anteriores.

Seguridad Pública

La Entidad gestionará cuando sea necesaria la concurrencia de la Fuerza Pública en el sitio, vías de acceso principal y transporte de materiales y equipos; así como, de depósitos transitorios de materiales y equipos de la Entidad y del Contratista. Corresponde al Contratista y a la Supervisión solicitar a la Entidad el refuerzo necesario. El costo de estos servicios será asumido por el Contratista.

Registros Relativos al Personal

El Contratista entregará a la Supervisión en sus oficinas, cada vez que la Supervisión lo solicite y en la forma que ella establezca, la planilla de personal empleado o a ser empleado por el Contratista en el sitio, con la información exigida por las normas vigentes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Legislación de Trabajo

El Contratista deberá respetar las disposiciones vigentes de la legislación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de todo el personal a su cargo para la ejecución de la Obra. La Supervisión verificará su cumplimiento.

VI.1.26 EQUIPOS y MATERIALES

Equipos y Maquinarias


El Contratista situará en las obras el equipo ó maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta ejecución de aquéllas en los plazos establecidos, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y detalle. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la Supervisión de obra. En caso de discordar con la solicitud de la Supervisión, tendrá el Contratista derecho a reclamar ante la ENTIDAD en el plazo de hasta 10 días calendario, de efectuada la solicitud de la Supervisión.

Relación de Equipos MínimosNº EQUIPOS N°

1 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122HP, 1500 Gln 2.00

2 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 5.00

3 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 3.00

4 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 4.00

5 COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP 2.00

6 ESTACIÓN TOTAL O TEODOLITO 3.00

7 GRUA HIAB SOBRE CAMIÓN DE 5 Ton 2.00

8 MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg 4.00

9 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (18 HP) 4.00

10 MINICARGADOR 4.00

11 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 4.00

12 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton 1.00

13 VIBRADOR DE CONCRETO 2", 4 HP 10.00

Insuficiencia del Equipo

Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la obra en los plazos establecidos, la Supervisión notificará de la

Calidad de los Materiales y Ensayo de los mismos

Todos los materiales y la calidad de los servicios deberán estar de acuerdo a las Especificaciones Técnicas insertas en el Expediente Técnico aprobado por la Entidad y a lo estipulado en el Contrato y, sin perjuicio de ello, sujeto a la fiscalización del Supervisor. Tales materiales y servicios serán periódicamente objeto de las pruebas de calidad que la Supervisión determine, bien sea en el local de fabricación, en el sitio de Obra o en ambos. Corresponde al Contratista suministrar la asistencia, los instrumentos, las maquinarias, los trabajadores y los materiales que son normalmente necesarios para el examen, medición y la realización de los protocolos de pruebas relativas a cualquier servicio y a la calidad, peso o cantidad de cualquier material utilizado.


El Contratista deberá a su propio costo, obtener las muestras de materiales antes de que ellas sean incorporadas a la Obra para ser sometidas a ensayos conforme a las instrucciones que imparte la Supervisión. Las inspecciones y/o pruebas que realice la Supervisión no relevarán al Contratista de cualquiera de sus obligaciones previstas en el presente Contrato y la ejecución de la Obra.

Cartel de Obra

El Contratista asumirá los costos de los Carteles de Obra, que serán dos (2) como mínimo. En dichos Carteles de Obra se colocarán el nombre de la Obra con las características que se indican a continuación.

Materiales: Parantes y listones de madera cepillada o metal, panel de triplay o plancha metálica con pintura base, o gigantografía impresa en lona de material plástico resistente al rasgado.

Medida: 4.00 m de ancho x 3.00 m de alto. El arte y el texto serán coordinados con el Área de Imagen de la Entidad.

VI.1.27 DESARROLLO DE LOS TRABAJOSInspecciones y Autorizaciones

Acceso al Sitio de los Trabajos y Lugares de FabricaciónLa Entidad y la Supervisión, así como cualquier persona autorizada por escrito, tendrá en cualquier momento acceso a la Obra, así como a cualquier oficina y local donde se está desarrollando trabajos o de donde provengan los materiales, artículos manufacturados o equipos para empleo en las Obras, debiendo, el Contratista facilitar, en la mejor forma posible este acceso, suministrando para tal fin toda la asistencia necesaria. Tales visitas o inspecciones no deberán interferir con los trabajos del Contratista.

En las visitas a las fábricas el Contratista deberá estar acompañado de un representante del fabricante que tendrá cabal conocimiento de los aspectos técnicos materia de la inspección o pruebas. En caso de no estar el Contratista, el representante del fabricante deberá recibir las órdenes, instrucciones y observaciones de la Supervisión.

Inspección Previa de las ObrasNingún trabajo será cubierto ni rellenado sin previo examen y aprobación de la Supervisión, debiendo el Contratista proporcionar amplias facilidades para que la Supervisión los examine. El Contratista notificará a la Supervisión mediante el Cuaderno de Obra cuando los trabajos estén preparados para examen, debiendo la Supervisión sin demora justificada, llevar a cabo la medición de las mismas y anotar los resultados en el respectivo Cuaderno de Obra. El Contratista comunicará a la Supervisión, con la debida anticipación, la fecha y hora en que iniciará o re-iniciará un trabajo, sin lo cual no podrá iniciarlo o reiniciarlo.

En general, ningún trabajo podrá ser ejecutado sin la inspección y/o autorización escrita en el Cuaderno de Obra por la Supervisión.


Remoción de Materiales para Inspección

El Contratista deberá descubrir cualquier parte o parte de la Obra o hacer sondeos o perforaciones en ella o a través de ella, si la Supervisión lo solicitara, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes removidas o perforadas, a satisfacción de la Supervisión.

Remoción de Materiales y Re-Ejecución de Servicios Inadecuados

Corresponde a la Supervisión durante la realización de la Obra, la facultad de determinar por escrito las siguientes providencias, sin costo para la Entidad:

La remoción del sitio, en el plazo que se especifique mediante notificación, de cualquier material que comprobadamente no esté de acuerdo con lo especificado en el Expediente Técnico del Contrato.

La sustitución de los materiales arriba referidos por los apropiados y adecuados. La demolición y apropiada re-ejecución, independientemente de cualquier prueba

previa o pago intermedio, de cualquier trabajo que al parecer de la Supervisión no esté de acuerdo con el Expediente Técnico del Contrato en cuanto a los materiales o a la calidad de servicio y trabajo.

En caso de que el Contratista no cumpla en un plazo de diez (10) días una orden de la índole de este ítem, la Supervisión podrá mandar a ejecutar dichas órdenes y todos los gastos que esta medida origine, serán de cargo del Contratista.

VI.1.28 SUSPENSIÓN DE LAS OBRASLa Supervisión, con autorización de la Entidad, cuando lo considere necesario, podrá ordenar la suspensión o intervención parcial o total de la Obra (Artículo 263° y 264° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado), decisión que será impartida mediante orden escrita, causados por:

Trabajos defectuosos o no autorizados. Negligencia cometida por el Contratista. Atrasos en la ejecución de la Obra Causa prevista en el Contrato.

La suspensión puede darse a criterio de la Supervisión cuando sea necesaria para la correcta ejecución de la Obra, o en razón de condiciones meteorológicas o de otra naturaleza que afecten la seguridad o calidad de la Obra. El tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos no será añadido al plazo de entrega de la Obra, ni corresponderá pago alguno por el mantenimiento de la misma.

VI.1.29 SUBSANACION DE DEFICIENCIASEl Contratista no podrá entregar la Obra defectuosa o mal ejecutada, aduciendo defectos, errores u omisiones en los planos o especificaciones técnicas, elaborados por él mismo, debiendo el trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta.

Cuando el Contratista incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe o haya iniciado en forma efectiva la corrección de los mismos dentro del tercer día laborable de recibida la orden correspondiente, la Supervisión deberá comunicar a la Entidad, haciendo pasible al Contratista al pago de las penalidades por demora.


Todo incumplimiento del Contrato por parte del Contratista tendrá una penalidad de acuerdo a los Artículos 222° y 223° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Queda también establecido que la Entidad podrá autorizar la retención del total o parte del importe de las Valorizaciones de Avance de Obra, para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones de la Supervisión.

Desaparecida la causal anterior la Entidad instruirá para que se proceda con el pago de las sumas retenidas, previo descuento de los importes que pudieran corresponder en concepto de mora.

VI.1.30 TRABAJO NOCTURNO Y EN FERIADOA menos que lo prohíba la Supervisión por causa justificada, el Contratista podrá trabajar en turnos de noche, tiempo extra y en días Domingo y feriados. En estos casos el Contratista no tendrá derecho a ninguna compensación adicional, debiendo el Contratista adecuarse a los reglamentos y legislaciones laborales vigentes en el Perú. El Contratista deberá notificar a la Supervisión por escrito, con no menos de 24 horas de anticipación, sobre su intención de ejecutar trabajos en horas nocturnas, tiempo extra o en domingo y feriados. Al trabajar en horas nocturnas, el Contratista deberá dotar a las áreas de trabajo a cielo abierto con suficiente iluminación para la seguridad de su personal y la correcta ejecución de los trabajos y su inspección correspondiente.

VI.2 SUPERVISIÓN DE LA OBRA

La Entidad será representada en el sitio de la Obra por la Supervisión, cuya designación será comunicada por escrito al Contratista. La Supervisión tendrá autoridad suficiente para decidir las cuestiones relativas a los trabajos de la Obra, de acuerdo con los documentos contractuales y dentro de las facultades expresas que le otorgue la Entidad, las cuales serán comunicadas oportunamente a las partes interesadas.

Toda comunicación entre la Entidad y el Contratista en relación a la Obra será a través de la Supervisión. El Residente de la Supervisión y sus profesionales asistentes se llamarán también la Supervisión.

VI.2.1 OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN

Para efecto de la Supervisión de Obra, la Entidad contratará a una firma Contratista especializada o Consorcio, que en resumen tendrá, sin ser limitativo, las siguientes funciones:

Efectuar la entrega del terreno al Contratista de la Obra.


Verificar y exigir la correcta ejecución de los trabajos y asegurar el fiel cumplimiento de las condiciones y obligaciones del Contratista establecidas en el Contrato y sus anexos.

Inspeccionar en forma permanente la ejecución de los trabajos.

Solicitar y/o recibir la información del Contratista sobre los trabajos o cualquier situación que estando relacionada con estos, afecte de alguna manera la ejecución regular.

Exigir al Contratista el cumplimiento de los cronogramas y calendarios que formen parte de su oferta.

Exigir al Contratista que los materiales empleados en general y equipos a instalar en la Obra, cumplan las especificaciones técnicas estipuladas en el Expediente Técnico aprobado por la Entidad. Cuando sea pertinente, deberá exigir se retire de la Obra por cuenta del Contratista, los materiales o equipos que hayan sido rechazados por ser de mala calidad, o por no cumplir adecuadamente lo especificado en el Expediente Técnico aprobado por la Entidad, así como el desmonte y otros desechos.

Exigir al Contratista que los métodos de trabajo utilizados, estén de acuerdo a las Especificaciones Técnicas consignadas en el Expediente Técnico aprobado, a la normatividad vigente y a la buena práctica de la Ingeniería y construcción.

Exigir al Contratista el adecuado comportamiento de su personal en horas de trabajo y en tanto se encuentren dentro del área de la Obra.

Efectuar conjuntamente con el Contratista las mediciones y verificaciones de los avances de las partidas, además de realizar los controles de calidad de materiales, equipos y procedimientos constructivos para garantizar la adecuada ejecución de los trabajos.

Absolver las consultas, interpretar los planos, especificaciones técnicas, manuales y cualquier otra información técnica relacionada con la Obra y/o los trabajos relacionados con ella.

No deberá, ni podrá relevar al Contratista de ninguna de las obligaciones indicadas en el Contrato.

Aprobar las Valorizaciones Mensuales y tramitarlas ante la Entidad para su oportuno trámite de pago.

Evaluar la procedencia de las solicitudes adicionales, reducciones y modificaciones del Plazo presentadas por el Contratista de ser pertinente, tramitándolas ante la Entidad con la correspondiente opinión técnica.

Coordinar con el Contratista la realización oportuna del protocolo de pruebas de instalaciones y equipos en general, de acuerdo a las especificaciones técnicas del Expediente Técnico aprobado por la Entidad y participar en la realización de las mismas, validando finalmente su conformidad.


Revisar y dar la conformidad, a los documentos de la Liquidación de la Obra.

VI.2.2 CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS

Aprobado el Expediente Técnico por la Entidad, mediante Resolución del Órgano Competente y autorizado el inicio de la Obra, la Supervisión ejecutará el control y supervigilancia de la misma, exigiendo su conformidad con las condiciones previstas en los documentos contractuales y en las instrucciones que en cualquier forma u oportunidad y según las prescripciones del Contrato, hayan sido preparadas y/o aprobadas y comunicadas por escrito al Contratista.

Cualquier trabajo de construcción o fabricación antes de la aprobación del Expediente Técnico a nivel de ejecución de Obra será bajo responsabilidad y riesgo del Contratista

El Contratista podrá proponer, durante la elaboración del Expediente Técnico así como durante el proceso de Ejecución de la Obra, los cambios que sean necesarios para cumplir con las disposiciones y objetivos del Contrato y sus documentos, sin que esto ocasione ningún costo adicional para la Entidad.

Dichos cambios serán hechos en coordinación con la Supervisión, la cual comunicará este hecho a la Entidad, quien deberá autorizar tales cambios en forma previa a su ejecución, de ser el caso.

La aprobación de los planos elaborados por el Contratista no lo exonerará de ninguna de sus obligaciones para cumplir los requisitos del Contrato y sus documentos, ni de su responsabilidad.

Si durante la ejecución de la Obra se encontrase algún error en un plano del Contratista, dicho error deberá corregirse y las correcciones incluyendo cualquier modificación en sitio, que se considere necesaria, deberá señalarse en el plano, el cual se someterá nuevamente a aprobación como se describe en los párrafos anteriores.

La Supervisión tendrá el derecho de inspeccionar los trabajos en el sitio o en el lugar de fabricación de materiales y equipos en cualquier momento, así como tener acceso a las oficinas, almacenes, talleres y depósitos del Contratista en cumplimiento de los términos contractuales. Será obligación del Contratista dar toda la asistencia y facilidades a su alcance para que la Supervisión cumpla cabalmente su misión.

La Supervisión deberá llevar estadísticas relativas al empleo de mano de Obra, materiales y equipos del Contratista y de otros elementos que tengan influencia sobre el costo. Con esta finalidad el Contratista exhibirá todos estos documentos las veces que le sean requeridos por la Supervisión.


La Supervisión deberá exigir al Contratista que durante el proceso constructivo, mantenga en forma permanente y visible los hitos y señales que permitan su inmediata identificación y las verificaciones necesarias, para la adecuada inspección de los trabajos.

La Supervisión deberá exigir al Contratista un plan adecuado de los trabajos a ejecutar y las medidas correctivas para evitar el eventual deterioro del Medio Ambiente. El Supervisor dejará claramente establecido, la conformación final del terreno después de los trabajos preliminares, Obras provisionales, movimiento de tierras, etc.; de modo que no originen problemas a terceros ni se observe efectos al Medio Ambiente local.

VI.2.3 FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISIONLas atribuciones del Representante de la Supervisión son las de inspeccionar y controlar la correcta ejecución de la Obra y exigir las pruebas y exámenes a los materiales a ser utilizados.

El Representante de la Supervisión no tendrá autoridad para liberar al Contratista de cualquiera de sus obligaciones derivadas del Contrato, ni imponer la realización de cualquier servicio u Obra que ocasione atrasos y/o gastos adicionales a la Entidad.

Eventualmente, la Supervisión podrá delegar por escrito a su Representante cualquiera de las facultades o autorizaciones, debiendo informar al Contratista la delegación de facultades o autorización correspondiente. Toda instrucción o aprobación escrita dada por el Representante de la Supervisión al Contratista dentro de los términos de dicha delegación tendrá el mismo valor como si hubiera sido dada por la Supervisión con las siguientes salvedades:

El no haber desaprobado el Representante de la Supervisión algún trabajo o materiales, no anulará ni disminuirá la facultad que tiene la Supervisión de desaprobar después dicho trabajo o materiales, y de ordenar que los mismos sean derribados, eliminados o deshechos.

En caso que el Contratista no concuerde con las decisiones del Representante de la Supervisión, podrá llevar el asunto directamente a la Supervisión, el cual deberá anular o confirmar tal decisión, así como decidir de otra forma.

Sin perjuicio de las salvedades anteriores si en opinión del Representante de la Supervisión ocurriera una emergencia que pusiera en peligro la seguridad de la Obra y/o de sus trabajadores, él puede ordenar directamente al Contratista a realizar trabajos o tareas que puedan en la opinión del Representante de la Supervisión disminuir o eliminar tales riesgos.

El Contratista cumplirá con todas las instrucciones dadas por el Representante de la Supervisión. El Representante de la Supervisión evaluará y determinará la procedencia y monto del trabajo adicional aprobado acorde al Artículo N° 231º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, siempre que este sea necesario para alcanzar los objetivos de la Obra.


VI.3 CUADERNO DE OBRAEn la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que será foliado y visado en todas sus páginas por la Supervisión y por el Ingeniero Residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra. Su utilización es acorde a los Artículos 253° y 254° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de ellas para la Entidad, otra para el Contratista y la tercera para la Supervisión. El original del cuaderno debe permanecer en Obra, bajo custodia del Contratista y a disponibilidad permanente de la Supervisión, no pudiendo ser retenido por ninguna de las partes. Concluida la ejecución de la Obra, el original quedará bajo custodia de la Entidad.

En el Cuaderno de Obra se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de ella, firmando al pie de cada anotación el Supervisor o el Residente, según sea el que efectuó la anotación. El Cuaderno de Obra será cerrado por la Supervisión cuando la Obra haya sido recibida definitivamente por la Entidad.

El Contratista anotará en el Cuaderno de Obra, lo siguiente:

Para decisión del Supervisor: Pedidos, consultas y observaciones relacionadas al proceso, de acuerdo al cumplimiento del Contrato del Contratista.

Para informe del Supervisor: Reclamos y planteamientos en general vinculados al proceso, que excedan la capacidad de decisión del Supervisor, pero que necesariamente requieren de su pronunciamiento.

Para conocimiento del Supervisor: Trascripción del texto de sus gestiones, que en directa relación a su contrato, haya formulado ante la Entidad.

Comunicación del Término de Obra y solicitud de recepción de la misma.

Las consultas y planteamientos del Contratista de orden técnico que no afecten el presupuesto y plazo contractual, deberán ser respondidas por la Supervisión en un plazo no mayor de cinco (5) días calendarios.

La Supervisión anotará en el Cuaderno de Obra lo siguiente:

Para cumplimiento del Contratista: Órdenes y observaciones, así como las respuestas a las consultas, pedidos de aclaración que le hubieran sido formulados dentro de los cinco (5) días calendario de planteados.

Para conocimiento del Contratista: Opiniones sobre los reclamos, planteamientos y el trámite dado, dentro de los siete (7) días calendario de formulado.


Para conocimiento del Contratista: Trascripción de las directivas específicas recibidas de la Entidad y las disposiciones administrativas genéricas, que en su concepto, tengan vinculación con los trabajos.

Los planteamientos o comentarios que los funcionarios de la Entidad tengan a bien formular en las visitas de inspección que realicen.

VI.4 DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Los trabajos deberán ejecutarse conforme a las Especificaciones Técnicas, Planos y otros documentos elaborados por el Contratista, que conforman el Expediente Técnico, los que debidamente revisados y visados por la Supervisión y aprobados por la Entidad, forman parte del Contrato. Es obligación inexcusable del Contratista actuar de conformidad con estos documentos.

El Contratista no podrá aducir falta de aprobación de planos de ejecución como excusa para atrasos de los trabajos, a menos que el plano faltante fuera indispensable, para dicha ejecución y lo hubiera entregado para aprobación con la debida anticipación.

Durante el desarrollo de los trabajos, la Entidad, a través de la Supervisión, podrá solicitar al Contratista cualquier plano complementario o nuevo, o instrucciones que pudieran ser necesarias para la ejecución correcta y completa, mantenimiento o protección de la Obra, sin costo adicional para la Entidad, entendiéndose que forman parte del Expediente Técnico elaborado por el Contratista

Cualquier parte de la Obra mencionada en las Especificaciones Técnicas y no mostrada en los planos o viceversa, tendrá la misma fuerza y efecto que si estuviera contenida en ambos. Cualquier discrepancia entre los planos y las Especificaciones Técnicas y dentro de estos mismos, o entre las cifras y planos, deberá ser puesta en conocimiento de la Supervisión por el Contratista, cuya decisión será concluyente y deberá ser acatada. Cualquier interpretación por el Contratista sin esta determinación por la Supervisión será por cuenta y riesgo del Contratista.

En caso que el Contratista estuviera en desacuerdo con cualquier plano o instrucción y que hubiera notificado a la Supervisión al respecto, y que la Supervisión insistiera en la ejecución de los trabajos de acuerdo a dicho plano o instrucción, el Contratista será relevado ante la Entidad de sus responsabilidades que resultaran de la adopción de dicha solución, más no así de proceder correctamente de acuerdo a ésta.

Para cualquier detalle o información que no apareciera claramente en los planos, Especificaciones Técnicas del Estudio Definitivo o documentos contractuales, el Contratista deberá pedir con un tiempo razonablemente anticipado y en todo caso antes de la ejecución del trabajo, las instrucciones por escrito de la Supervisión, dándose por satisfecho con las mismas.

VI.5 INICIO, PLAZOS Y TERMINOS DE LA OBRA

VI.5.1 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA


Una vez aprobado el Expediente Técnico de ejecución de Obra por parte de la Entidad, el plazo de la misma empezará a regir una vez se cumplan las siguientes condiciones:

Que se designe el Residente de la Obra; Que se designe la Inspección o Supervisión, según corresponda; Que se haya hecho la entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la Obra por la

Entidad con fines de ejecución de obras. Que se haya suscrito el Expediente Técnico por el Contratista a través de su

representante legal y que se haya hecho entrega de un ejemplar completo con fines de ejecución.

Que se haya entregado el adelanto directo al Contratista, de haber sido solicitado por éste.

Las condiciones a que se refieren los ítems precedentes, deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la aprobación del Expediente Técnico de Ejecución de Obra. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con la entrega del terreno.

VI.5.2 PLAZOS

Plazo TotalLa Obra será terminada dentro del plazo fijado en el Contrato, el mismo que se encuentra indicado en los correspondientes Cronogramas de Obra.

Prórroga del Plazo del Término de las ObrasEn caso de que se produzca trabajos adicionales de cualquier naturaleza u otras circunstancias especiales de cualquier tipo, incluyendo fuerza mayor, que justifique la prórroga del plazo establecido para que el Contratista concluya la Obra, la Supervisión determinará la extensión de esta prórroga y la informará a la Entidad, a fin de aplicar los Artículos 258° y 259º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - DS Nº 084 -2004-PCM.

El Contratista, sólo tendrá derecho a solicitar que se le conceda prórroga en el Plazo de Ejecución de la Obra, como consecuencia de las siguientes causas y de las cuales se hayan dejado constancia en el Cuaderno de Obra:

Demora en la aprobación del trazo parcial o total de la Obra. Atrasos y/o paralizaciones causadas por demoras en el pago de valorizaciones. Demora por desabastecimiento sostenido de materiales y/o insumos, en el mercado

nacional debidamente comprobado. Demora por paralizaciones ordenadas por la Entidad. Demoras en la absolución de consultas, que afecten el plazo de ejecución de la Obra. Por ejecución de Obras adicionales o modificación de parte de las Obras, que afecten la

Ruta Crítica del Diagrama PERT o CPM de la Obra (Cronograma de la Obra). Demoras por causas fortuitas o de fuerza mayor, no imputables a las partes tales como

desastres naturales que afecten directamente el ámbito de la Obra, incendios no provocados por el Contratista, huelgas generales, conflictos bélicos, rebeliones, revoluciones.


Sólo será procedente otorgar prórroga cuando la causal invocada modifique y afecte la Ruta Crítica del Calendario de Avance de Obra, de tal forma que comprometa la terminación de las partidas afectadas y sea imposible su ejecución programada contractualmente.

Para que proceda una ampliación de plazo, el Contratista deberá anotar en el Cuaderno de Obra, durante la ocurrencia de la causal, las circunstancias que, a su criterio, ameriten ampliación de plazo y dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cese de la causal invocada, el Contratista solicitará la ampliación de plazo, cuantificando y sustentando las razones que la fundamentan, para que sea admitido al análisis de la Supervisión.

La Supervisión emitirá pronunciamiento técnico sustentatorio dentro de los siete (7) días naturales siguientes de formulado el pedido y emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, la que resolverá sobre dicha ampliación en un máximo de diez (10) días calendario, contados desde la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro de los plazos señalados, se considerará ampliado el plazo.

La ampliación de plazo obligará al Contratista a presentar a la Supervisión un Calendario de Avance de Obra actualizado, en un plazo que no excederá de diez (10) días de aprobada aquella, debiendo la Supervisión enviarlo a la Entidad, junto con un informe en el que exprese su opinión.

VI.5.3 VALORIZACIONES Y METRADOS

Las mediciones de trabajo efectuados durante cada período y la determinación de cantidades de las partidas listadas en el Presupuesto de Obra, deberán ser efectuadas por la Supervisión y el Contratista, el último día de cada mes. En todo caso y en todo momento, la Supervisión podrá ejecutar cualquier medición, para lo cual el Contratista dará todas las facilidades necesarias, así como proveerá personal, materiales y equipos que sean necesarios. Los procedimientos y formatos necesarios para la ejecución de las mediciones serán determinados oportunamente por la Supervisión.

En base, a las mediciones, el Contratista y la Supervisión elaborarán mensualmente las valorizaciones de los trabajos ejecutados, las que tendrán el carácter de pagos a cuenta, y que contendrán las cantidades de obras ejecutadas en el mes.

Al ejecutarse la presente Obra bajo el sistema de Suma Alzada, las valorizaciones se formularán en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios del Valor Referencial, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad que figuren en dicho presupuesto. El subtotal así obtenido se multiplicará por el Factor de Relación, calculado hasta la quinta cifra decimal, a este monto se agregara el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

Además, considerando el sistema Suma Alzada, las cantidades de obra se valorizaran hasta alcanzar el total de los metrados del Presupuesto de la Obra.


Las valorizaciones deberán ser presentadas debidamente sustentadas con los siguientes documentos: Planilla de Metrados realmente ejecutados, Ensayos de Laboratorio, Pruebas de Rotura de Concreto, Copia del Cuaderno de Obra, los pagos de los tributos y gravámenes que correspondan de acuerdo a Ley, así como las responsabilidades de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal. Todos los documentos deberán tener la firma de la Supervisión y Residente de la Obra.

La valorización establecerá la diferencia con el monto previsto en el Cronograma de Pagos, que será asumido en el mes o meses siguientes.

La Supervisión aprobará las Valorizaciones dentro de los cinco (5) días calendario contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización y la remitirá a la Entidad, la cual revisará la valorización presentada y procederá a su aprobación, verificando el descuento de:

a) La amortización del adelanto directob) La amortización del adelanto otorgado para la adquisición de materiales.c) Cualquier ajuste motivado por errores detectados en valorizaciones pagadas

anteriormente, de conformidad a su carácter de pago a cuenta.d) Descuentos o retenciones por mandato judicial o por el Contrato.

La Entidad cancelará la valorización mensual presentada, en fecha no posterior al último día del mismo mes. A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, el contratista tendrá derecho al pago de intereses; aplicándose la tasa del interés legal fijada por el Banco Central de Reserva del Perú, de conformidad con el artículo 1244 del Código Civil.

Si la demora en el pago de una valorización, sin razón justificada, excediera de sesenta (60) días calendario de presentada, el Contratista podrá reducir el ritmo o paralizar la Obra. Si el incumplimiento se ampliara treinta (30) días calendario más, es decir, se llegara a totalizar noventa (90) días calendario a partir de la fecha de recepción de la valorización, el contratista podrá proceder a la resolución del Contrato.

Deducciones y Retenciones

Las deducciones están referidas a las amortizaciones de los adelantos y a los reajustes que no corresponden por estos conceptos, respectivamente. Las amortizaciones del adelanto directo se harán mediante descuentos proporcionales, iguales a las que fueron otorgadas, en cada una de las valorizaciones de obra, con posterioridad a la entrega de los indicados adelantos. La amortización del adelanto para materiales e insumos se realizara de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias y complementarias.

Discrepancias Respecto de Valorizaciones o Metrados

Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados, entre el Contratista y el Inspector/supervisor y/o la Entidad, según sea el caso, se resolverán en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.


Sólo será posible iniciar un procedimiento de conciliación o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles después de ocurrida la controversia si la valorización de la parte en discusión representa un monto superior al cinco por ciento (5 %) del contrato actualizado.

La iniciación de este procedimiento no implica la suspensión del contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes.

VI.5.4 ATRASOS

Cuando el monto de las valorizaciones acumuladas a una fecha determinada sea menor al 80% del monto de las valorizaciones acumuladas, programadas a dicha fecha, será de aplicación el Art. 263º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - DS Nº 084 -2004-PCM.

Asimismo, en caso de atraso en la finalización de la Obra por causa imputables al Contratista, con respecto a la fecha consignada de Avance de Obra vigente y en el plazo de levantamiento de observaciones en el proceso de recepción de la misma, y considerando que dicho atraso producirá una extensión de los servicios de supervisión, lo cual genera un mayor costo el Contratista asumirá el pago del monto equivalente a los mayores servicios de supervisión, en base a los precios del Contrato de la Supervisión.

Dichos pagos serán deducidos de las valorizaciones, pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las retenciones o garantías, si estas no fueran suficientes.

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio referido a las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad al Artículo 41° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y a los Artículos 222° y 225° del Reglamento de la referida Ley.

VI.5.5 INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA

La Entidad podrá, de oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la obra en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos. La intervención económica no deja al contratista al margen de su participación contractual, manteniendo los derechos y obligaciones correspondientes.

Si el contratista rechaza la intervención económica, el contrato será resuelto, de conformidad con lo indicado en el artículo 264º del Reglamento.

VI.5.6 OBRAS ADICIONALES Y REDUCCIONES


El Contratista al ejecutar el Contrato, no puede alterar, modificar ni sustituir las características de su propuesta ni recortar los alcances de los servicios solicitados en los Términos de Referencia.

Si el contratista considera que por causas de fuerza mayor debidamente justificadas o por alguna instrucción, información, revisión, enmienda o adición a los planos, especificaciones técnicas u otros documentos entregados después de la fecha de suscripción del contrato, se genere un presupuesto adicional, deberá notificarlo a través del cuaderno de obra, dentro de un plazo no mayor a siete (07) días calendario de presentadas las causas o de recibirlas las variaciones mencionadas.

Sólo procederá la ejecución de Obras Adicionales cuando se cuente previamente con la aprobación escrita correspondiente de la Entidad y siguiendo los lineamientos indicados en los presentes Términos de Referencia, en los casos en que el valor de aquellas restándole los presupuestos deductivos, no supere el diez por ciento (10%) del Monto del contrato

La Entidad no reconocerá los costos de las Obras Adicionales que se generen como consecuencia de los errores, deficiencias u omisiones en el Expediente Técnico elaborado por el Contratista, los mismos que serán asumidos en su totalidad por este.

En los casos distintos a lo descrito en los párrafos precedentes se sujetara a lo establecido en el Artículo 42° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y Artículos 265° y 266° de su Reglamento con sus modificatorias y Resolución de Contraloría N° 369-2007-CG

El Contratista deberá proseguir la Obra con los cambios ordenados siempre que cuente con la aprobación de la Entidad.

VI.5.7 RECLAMOS Y PLANTEAMIENTOS Los reclamos y planteamientos del Contratista, vinculados directamente a la Obra, deben formularse en el Cuaderno de Obra, como condición indispensable para que puedan ser atendidos. Los reclamos y planteamientos del Contratista, que no hubieran sido atendidos por la Supervisión, conforme a su naturaleza dentro del término previsto en el Ítem 4.0 CUADERNO DE OBRA, facultan al Contratista a dirigirse directamente a la Entidad, la que resolverá dentro del término de diez (10) días calendario como máximo, de presentada la comunicación del Contratista.

Si la Entidad excediera el plazo antes indicado y afectara el Plazo de Ejecución de la Obra, se le tomará en cuenta para la prórroga correspondiente, en tanto, afecte la Ruta Crítica. Todos los reclamos deberán canalizarse a través de la Supervisión, según lo indicado en el ítem 1.4 Cuaderno de Obra.

VI.5.8 RECEPCIÓN DE LA OBRA Y PLAZOS


Cuando la Obra esté concluida, el Contratista solicitará en el Cuaderno de Obra el nombramiento de la Comisión de Recepción, para lo cual deberá elaborar los planos post-construcción, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, los que se tendrán en cuenta al momento de la Recepción de la Obra, previa conformidad por parte de la Supervisión.

El Contratista, mediante su ingeniero residente, solicitará en el Cuaderno de Obra la Recepción de la misma, indicando la fecha de terminación, para lo cual la Supervisión, verificará la culminación de las obras y de encontrarlas conforme extenderá el documento de Terminación de Obra, teniendo un plazo no mayor de cinco (5) días naturales para comunicar este hecho a la Entidad, la que en un plazo máximo de siete (7) días naturales de recibida la comunicación de la Supervisión, procederá a designar un Comité de Recepción de Obra, de los cuales por lo menos dos (2) miembros serán Ingenieros Civiles y/o Arquitectos, y por el Supervisor, además estará conformado, de ser necesario, por los especialistas de acuerdo a la naturaleza de la Obra ejecutada.

La Comisión de Recepción de la Obra, en un plazo máximo de veinte (20) días naturales de su designación, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los Planos y Especificaciones Técnicas, y efectuará las pruebas necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. Culminada la verificación se levantará un acta que será suscrita por los miembros del Comité de Recepción, el Contratista y su Residente.

De existir observaciones por parte de la Comisión, éstas se consignarán en el Acta correspondiente y no se recibirá la Obra. El Contratista dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución del Contrato para subsanarlas, el cual se computará a partir del quinto día de suscrita el Acta.

Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones, no darán derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista ni a la aplicación de penalidad alguna.

Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación, la Entidad comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el Contratista, dará por vencido dicho plazo, siendo causal de resolución de contrato. Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda el plazo otorgado, se considerará como demora para efectos de las sanciones que correspondan o podrá dar lugar a que la entidad resuelva el Contrato por incumplimiento.

En caso que el Contratista o su Ingeniero Residente no estuvieran conformes con las observaciones, anotará su discrepancia en el acta; el Comité de Recepción elevará a la Entidad todo lo actuado, con un Informe sustentado de sus observaciones en un plazo máximo de cinco (5) días calendario. La Entidad deberá pronunciarse sobre dichas observaciones en el mismo plazo. De persistir la discrepancia, se someterá a los mecanismos de solución de controversias.

En los aspectos no especificados en el presente ítem, será de aplicación lo indicado en el Artículo 268° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.


En ningún caso, se exonerará al Contratista de su responsabilidad por los trabajos que hayan sido encontrados defectuosos y calidad señalada en las Especificaciones Técnicas, bajo pretexto de haber sido aceptados por la Supervisión o la Entidad.

VI.5.9 LIQUIDACION FINAL DE OBRA

El Contratista presentará la Liquidación de la Obra ejecutada, debidamente sustentada, con la documentación y cálculos detallados, suscrita por el representante legal del Contratista. La Liquidación presentada por el Contratista será elevada a la Entidad de acuerdo al procedimiento indicado en el Artículo 269° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

La Liquidación de Obra impresa y en medio magnético debe contener como mínimo:

Memoria Descriptiva Valorizada Metrados Post Construcción Planos Post Construcción (02 Juegos), con firmas de los profesionales responsables. Cuaderno de Obra Pruebas y Ensayos Relación y Especificaciones del Equipamiento instalado Garantías del Equipamiento en General Manuales de Mantenimiento y Operación de Equipos Constancia de no adeudar suma alguna al Sistema Nacional de Pensiones y Seguro

Social del Perú, y que además no tiene pendientes reclamaciones por concepto de remuneraciones y/o beneficios sociales de sus trabajadores

Liquidación Financiera: la que contendrá como mínimo:

a. Cuadro Resumen de Liquidación de Saldos, según el siguiente detalle:

Contrato Principal (sin I.G.V.)- Monto Contractual

Valorizaciones Pagadas- Saldo

Presupuestos Adicionales (sin I.G.V.)- Presupuestos Adicionales Aprobados- Presupuestos Adicionales Pagados- Saldo

Presupuestos Deductivos (sin I.G.V.)- Presupuestos Deductivos Aprobados- Presupuestos

Reintegros (sin I.G.V.)- Reintegros Recalculados- Saldo de Reintegros Recalculados- Saldo.

Impuesto General a las Ventas- Contrato Principal- Presupuestos Adicionales- Reajustes


- Modificaciones Gastos Generales- Otros

Mayores Gastos Generales (sin I.G.V.)- Mayores Gastos Generales Aprobados- Mayores Gastos Generales Pagados- Saldo

Costo Total de la Obra- Contrato Principal- Deducciones- Obras Complementarias- Reintegros- Mayores Gastos Generales- Otros Reajustes- Impuesto General a las Ventas (I.G.V.)

Adelanto en Efectivo (con I.G.V.)- Otorgados- Amortización- Saldo

Adelanto para Adquisición de Materiales (con I.G.V.)- Otorgado- Amortizado- Saldo

Material Valorizado en Cancha (sin I.G.V.)- Valorizado- Amortizado- Saldo

Multas- Por atraso en iniciar la Obra- Por atraso en culminar la Obra

Liquidación de Saldos Establecidos- Saldo a favor del Contratista- Saldo a favor de la Entidad- Saldo Total

Sustento del Cálculo de los montos indicados

b. Comprobantes de pago de Valorizaciones mensuales y de adquisiciones de los equipos y servicios relacionados con estos tales como Fletes, Servicios, etc.

La Supervisión elevará a la Entidad un informe respecto a la liquidación presentada por el Contratista en un plazo no mayor de quince (15) días naturales. La Entidad emitirá su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días naturales de presentada la Liquidación por el Contratista (Art. 269° RECAE), quien podrá observarla de considerarlo pertinente. Si la Entidad no estuviera conforme con la Liquidación del Contratista practicará otra con la documentación sustentatoria y con los cálculos detallados, la misma que será notificada al Contratista.

Si el Contratista no entrega la liquidación en el plazo indicado, la Entidad la elaborará en idéntico plazo, siendo de cargo del Contratista los gastos en que se incurra para su elaboración, los cuales serán deducidos de cualquier suma adeudada al Contratista o en su defecto de la garantía de fiel Cumplimiento del Contrato.

La Entidad remitirá la liquidación al Contratista para que pueda observarla dentro de los quince (15) días naturales de recibida.


La Liquidación quedará consentida cuando practicada por una de las partes, no sea observada por la otra, dentro del plazo establecido. Cuando una de las partes observe la Liquidación presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días naturales de haber recibido la observación, de no hacerlo, se tendrá por aprobada la Liquidación con las observaciones formuladas.

En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquélla deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los siete (7) días naturales siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje según corresponda. En caso de Arbitraje es acorde al Artículo 273° del Reglamento de la Ley de contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Una vez que la Liquidación haya quedado consentida, el Contrato quedará concluido debiendo cerrarse el expediente de la Liquidación Final de Obra. Previo al pago del saldo de Liquidación Final, la Entidad descontará del importe del mismo, los siguientes conceptos:

Sumas anteriores ya pagadas en las planillas o Valorizaciones Mensuales de Avance de Obra, consignadas como saldo en contra del Contratista.

Reposición por daños atribuidos al Contratista si hubiera. El porcentaje correspondiente a la recuperación de los adelantos, valorizaciones y pagos

efectuado por la Entidad acorde al Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, si hubieran saldos pendientes.

Las multas y penalidades, si hubieran.

En caso que los montos a deducir superasen los pagos a efectuar de acuerdo con la Liquidación Final, la Entidad comunicará de inmediato al Contratista para que en un plazo de diez (10) días calendario efectúe el pago del saldo correspondiente, de no cumplir con ello se procederá a la ejecución de la Fianza de Cumplimiento del Contrato y retener los montos no percibidos.

VI.5.10 PENALIDADES

Por Mora.- En el caso de retraso injustificado en la ejecución de la obra, objeto del contrato, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 222º del Reglamento.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Por Incumplimiento del Contrato.- La garantía de fiel cumplimiento, se ejecutará en su totalidad, solo cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y


ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el contrato. El monto de las garantías corresponderá íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.

VI.5.11 RESOLUCIÓN DEL CONTRATOSi alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor de quince (15) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial.

La resolución parcial solo involucrará a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, y que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la entidad. En tal sentido el requerimiento que se efectúe deberá precisar con claridad qué parte del contrato quedaría resuelta si persistiese el incumplimiento. De no hacerse tal precisión se entenderá que la resolución será total en caso de persistir el incumplimiento.

Si la parte perjudicada es la Entidad, ésta ejecutará las garantías que el contratista hubiera otorgado, sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados.

Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad deberá reconocerle la respectiva indemnización por los daños y perjuicios irrogados.

Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la resolución. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida.

VI.5.12 EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La resolución del contrato de obra determina la inmediata paralización de la misma, salvo los casos en que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construcción, no sea posible.

La parte que resuelve, deberá indicar en su carta de resolución, la fecha y hora para efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación no menor de dos (2) días. En esta fecha, las partes se reunirán en presencia de Notario Público o Juez de Paz, según corresponda, y se levantará un acta. Si alguna de ellas no se presentara, la otra levantará el acta con el Notario Público o Juez de Paz. Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de la Entidad y se procede a la liquidación, conforme a lo establecido en el artículo 269º del Reglamento.

En caso que la resolución sea por incumplimiento del Contratista, en la liquidación se consignarán las penalidades que correspondan, las que se harán efectivas conforme a lo dispuesto en los artículos 222º y 226º del Reglamento.

Cuando la resolución sea por causa atribuible a la Entidad, éste reconocerá al Contratista, en la liquidación que se practique, el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad prevista, calculada sobre el saldo que se deja de ejecutar.


Los gastos de la resolución del contrato son de cargo de la parte que lo incumplió, salvo disposición distinta de Laudo Arbitral.

VI.5.13 DISPOSICIONES VARIAS

Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravámenes que le correspondan de acuerdo a la Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Así mismo corresponde al Contratista la contratación de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestación, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construcción civil. Los postores deberán tener en cuenta estos factores al momento de presentar sus propuestas.

VI.5.14 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

De acuerdo con el artículo 274° del Reglamento, las controversias derivadas de la ejecución o interpretación del contrato que derive del presente proceso de selección, se resolverán mediante procedimiento arbitral de derecho, de conformidad con lo establecido en el Reglamento.

VI.5.15 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto.

VI.5.16 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774 del Código Civil.

VI.5.17 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 51º de la Ley, que establece, entre otros, un periodo de garantía y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) años.

Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección, contratación, construcción, ejecución, recepción de obra, liquidación de obra, etc., no contemplados en


estas Bases se regirán por la Ley y su Reglamento.

VI.5.18 DISPOSICIONES FINALES

El presente proceso se rige por las bases y lo que establece el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

VI.5.19 NORMAS REGLAMENTARIAS

El Contratista está obligado a realizar sus actividades en cumplimiento a los requisitos legales establecido siendo no limitativos:

1. Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado con D. S. Nº 083-2004-PCM.

2. Reglamento del TUO, aprobado con D.S. Nº 084-2004-PCM. 3. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 4. Ley N° 28927, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012. 5. Ley Nº 27209: Ley de Gestión Presupuestaria del Estado. 6. Ley Nº 27444: Ley de Procedimiento Administrativo General. 7. Ley Nº 26572: Ley General de Arbitraje. 8. RM. N° 366-2001-EM/VME Código Nacional de Electricidad - Suministro 9. R.M. 037-2006-EM “Código Nacional de Electricidad –Utilización”. 10. Ley Nº 26842: Ley General de Salud 11. D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Tránsito y sus modificatorias 12. ISI 5-02-1 Orden y Limpieza. 13. ISI 8-01-1 Manejo e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo 14. Reglamento Nacional de Construcciones 15. Ley 28611 Ley General del Ambiente 16. Norma Técnica de Edificación NTE U.190 – Adecuación Urbanística para Personas con

Discapacidad 17. D.S 029-94-EM “Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas” 18. Ley 27314 Ley General de Residuos Sólidos, 19. D.S 057-2004-EM Reglamento de la Ley 27314 Ley General de Residuos Sólidos y los

procedimientos y normas internas establecidas en el Sistema de Gestión Ambiental de la empresa.

20. D.S. N° 015-2006-EM Aprueban Reglamento de Protección Ambiental en las actividades de Hidrocarburos.

21. Decreto Ley 17752 Ley General de Aguas. 22. Ley N° 28256 “Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos

Peligrosos”. 23. D.L. N° 910 “Ley General de Inspección en el Trabajo y Defensa del Trabajador” 24. R.M. 263-2001-EM/VME “Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Sub

sector Electricidad”. 25. R.M. N° 511-2004/MINSA Aprueban ficha única de aviso de accidente de trabajo u su

instructivo de uso” 26. R.N. 2868-2002-OS/CD “Formato de Reporte de Accidentes, Reporte de Incidentes,

Informe Ampliatorio de Accidente” 27. D.S. 052-93-EM “Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos”

y sus modificatorias. 28. D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 29. D.S. N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de

Riesgo” 30. D.S. 022-2001-SA “Reglamento Sanitario para las Actividades de Saneamiento

Ambiental en Viviendas y Establecimientos, Comerciales, Industriales y de Servicios. 31. D.S. N° 034-2001-MTC Reglamento Nacional de Vehículos y sus modificatorias.


32. D.S. 258-75-SA “Norma Técnica que establece limites permisibles para agentes químicos en ambiente de trabajo”

33. D.S. 009-97-SA “ Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud”

34. D.S. N° 024-2004-MTC “TUO Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito”.

35. D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial” 36. Resolución OSINERG N° 028-2003-OS/CD “Aprueban Tipificación de Infracciones y

Escala de Multas y Sanciones de OSINERG” y sus modificatorias. 37. Resolución de OSINERG N° 013-2004-OS/CD “Reglamento de Supervisión de

Actividades Energéticas” y sus modificatorias.

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:

a) Cumplir con todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales. b) Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la protección y

conservación ambiental en la zona.

VI.6 SUPERVISION DE LA OBRA

La Entidad será representada en el sitio de la Obra por la Supervisión, cuya designación será comunicada por escrito al Contratista. La Supervisión tendrá autoridad suficiente para decidir las cuestiones relativas a los trabajos de la Obra, de acuerdo con los documentos contractuales y dentro de las facultades expresas que le otorgue la Entidad, las cuales serán comunicadas oportunamente a las partes interesadas.

Toda comunicación entre la Entidad y el Contratista en relación a la Obra será a través de la Supervisión.

El Residente de la Supervisión y sus profesionales asistentes se llamarán también la Supervisión.


CAPÍTULO IVCRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

I. FACTORES DE EVALUACIÓN

A. Factor “Experiencia en obras en general” (20 puntos)

Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general, durante un periodo de seis (6) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a cinco veces el valor referencial de la contratación

También se considerará obra en general a todas las obras ejecutadas por el postor, incluyendo contratos de consultoría de obra para el caso de la elaboración de expedientes técnicos.

Se evaluará de manera independiente la experiencia como consultor de obras y la experiencia como ejecutor de obras. Únicamente para fines de evaluar la experiencia del postor, se establece como valor de referencia de la elaboración del expediente técnico la suma de Quinientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Veintiuno con 25/100 Nuevos Soles (S/. 566.621,25) y como valor de referencia de la ejecución de la obra la suma de Veinticinco Millones Trescientos Nueve Mil Seiscientos Veintitrés con 22/100 Nuevos Soles (S/. 25.309.623,22)

A.1 Experiencia General como Ejecutor de Obras

Igual al valor de referencia 02.50 puntosMás de 1 hasta 2.5 veces el valor de referencia 05.00 puntos Más de 2.5 hasta 3 veces el valor de referencia 07.00 puntos Más de 3 hasta menos de 5 veces el valor de referencia 10.00 puntosIgual a 5 veces el valor de referencia 14.00 puntos

A.2 Experiencia General como Consultor de Obras (elaboración de expedientes técnicos)

Igual al valor de referencia 01.00 puntosMás de 1 hasta 2.5 veces el valor de referencia 02.50 puntos Más de 2.5 hasta 3 veces el valor de referencia 04.00 puntos Más de 3 hasta menos de 5 veces el valor de referencia 05.00 puntosIgual a 5 veces el valor de referencia 06.00 puntos

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones


que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6 referido a la experiencia en obras en general del postor.

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servirá para acreditar la experiencia en obras en general.

B. Factor “Experiencia en obras similares” (30 puntos)

Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo de seis (6) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a una vez el valor referencial de contratación

Se considerará obra similar a la construcción, ampliación o remodelación de edificios, viviendas, centros comerciales, conjuntos habitacionales, habilitaciones urbanas, reservorios de agua potable (elevados o apoyados), muros de contención, pavimentaciones de calles, fábricas y afines, cuyo valor mínimo sea equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial.

Se evaluará de manera independiente la experiencia como consultor de obras y la experiencia como ejecutor de obras. Únicamente para fines de evaluar la experiencia del postor, se establece como valor de referencia de la elaboración del expediente técnico la suma de Quinientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Veintiuno con 25/100 Nuevos Soles (S/. 566.621,25) y como valor de referencia de la ejecución de la obra la suma de Veinticinco Millones Trescientos Nueve Mil Seiscientos Veintitrés con 22/100 Nuevos Soles (S/. 25.309.623,22)

B.1 Experiencia como Ejecutor de Obras Similares

Del 30% hasta el 50% el valor de referencia 02.50 puntosDel 50% hasta el 99% el valor de referencia 10.00 puntosIgual al valor de referencia 21.00 puntos

B.2 Experiencia como Consultor de Obras Similares (elaboración de expedientes técnicos)

Del 30% hasta el 50% el valor de referencia 02.00 puntosDel 50% hasta el 99% el valor de referencia 05.00 puntosIgual al valor de referencia 09.00 puntos

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.


En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras similares del postor

C. Factor “Experiencia del personal propuesto” (30 Puntos)

C.1 Personal propuesto para la Consultoría de Obra (20 puntos)

CARGO

Ingeniero jefe de estudio

Por Experiencia como profesional

Se le otorgará un punto por cada año de ejercicio profesional adicional que acredite por encima del mínimo establecido, hasta un máximo de 5 puntos.

Por experiencia vinculada a la obra

Se le otorgará un punto por cada año adicional de experiencia que acredite al requerimiento mínimo, en la elaboración de expedientes técnicos o estudios definitivos de puentes peatonales y/o puentes vehiculares y/o viaductos y/o intercambios viales y/o pasos a desnivel, hasta un máximo de 5 puntos

Arquitecto Especialista en Diseño Urbano y Paisajismo


Se le otorgará 0.25 punto por cada año de ejercicio profesional adicional que acredite por encima del mínimo establecido, hasta un máximo de 1.0 puntos.


Se le otorgará 0.25 punto por cada año adicional de experiencia que acredite al requerimiento mínimo, en la elaboración de expedientes técnicos o estudios definitivos de urbanismo y/o Paisajismo y/o planificación urbana y/o plazas y/o malecones y/o plazuelas, hasta un máximo de 1.5 punto.

Especialista en diseño estructural




Se le otorgará 0.25 punto por cada año adicional de experiencia que acredite al requerimiento mínimo, en la elaboración de expedientes técnicos o estudios definitivos de puentes peatonales y/o puentes vehiculares y/o viaductos y/o intercambios viales y/o pasos a desnivel hasta un máximo de 1.5 punto.


Especialista en Geotecnia con fines de Cimentación




Se le otorgará 0.25 punto por cada año adicional de experiencia que acredite al requerimiento mínimo, en la especialidad de mecánica de suelos y/o geotécnia y/o suelos y/o mecánica de suelos, a nivel de expedientes técnicos o estudios definitivos con fines de cimentación hasta un máximo de 1.5 puntos

Especialista en costos y presupuestos




Se le otorgará 0.25 punto por cada año adicional de experiencia que acredite al requerimiento mínimo, en la especialidad de costos y presupuestos, hasta un máximo de 1.5 puntos

C.2 Personal propuesto para la Ejecución de la Obra (10 puntos)

CARGO

Residente de Obra


Se le otorgará medio punto por cada año de ejercicio profesional adicional que acredite por encima del mínimo establecido, hasta un máximo de 2.5 puntos.


Se le otorgará medio punto por cada obra adicional al requerimiento mínimo, en la que el profesional se haya desempeñado como residente, inspector o supervisor de obra siempre que esté referida a puentes peatonales de concreto y/o puentes vehiculares de concreto y/o viaductos y/o intercambios viales y/o pasos a desnivel hasta un máximo de 2.5 puntos.





Se le otorgará 0.25 punto por cada obra adicional al requerimiento mínimo, en la que el profesional se haya desempeñado como especialista en Obras de Estabilidad de Taludes, hasta un máximo de 1.0 puntos.

Especialista en estructuras


Se le otorgará 0.25 punto por cada año de ejercicio profesional adicional que acredite por encima del mínimo establecido, hasta un máximo de 1.5 punto


Se le otorgará 0.25 punto por cada obra adicional al requerimiento mínimo, en la que el profesional se haya desempeñado como especialista de puentes peatonales y/o puentes vehiculares y/o viaductos, a nivel de ejecución o supervisión de obras, hasta un máximo de 1.0 puntos.

La experiencia de los profesionales propuestos deberá ser acreditada con los correspondientes certificados o constancias de trabajo que acrediten el tiempo laboral o el número de obras requerido, según sea el caso.

D. Factor “Cumplimiento en la ejecución de obras” (15 puntos)

Criterio:Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de las obras en general o


similares presentadas para acreditar la experiencia del postor, en función al número de constancias de prestación presentadas.

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

1. La identificación del contrato, indicando como mínimo su objeto.

2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato.

Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación15:

PCP= PF x CBC NC

Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor.PF = Puntaje máximo al postor.NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor.CBC = Número de constancias de prestación válidas.

E. Factor “Solución de diseño propuesta por el postor” (5 puntos) Criterio:

PLAN DE TRABAJO 2 puntosCriterio:Presentación del Plan de Trabajo para la elaboración del expediente técnico y la obra bajo los estándares de la Gestión de Proyectos

Acreditación:Se acreditará mediante la presentación de una declaración jurada. (Anexo Nº 10)

SISTEMA CONSTRUCTIVO ALTERNATIVO 3 puntosCriterio: Planteamiento de un sistema constructivo que comparado con el del proyecto resulte más eficiente y reduzca el impacto vial en la zona de influencia.

Acreditación:Se acreditará mediante la presentación de una declaración jurada. (Anexo Nº 10)

LOS FACTORES DE EVALUACIÓN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS.

15 Para mayor detalle, se recomienda revisar el Pronunciamiento Nº 087-2010/DTN en www.osce.gob.pe

http://www.osce.gob.pe/


CAPÍTULO VPROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES DE LA COSTA VERDE, TRAMO SAN ISIDRO - MIRAFLORES - BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA – LIMA”, que celebra de una parte la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A., en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 019-2012-EMAPE para la contratación de la contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES DE LA COSTA VERDE, TRAMO SAN ISIDRO - MIRAFLORES - BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA – LIMA” , a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto la contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES DE LA COSTA VERDE, TRAMO SAN ISIDRO - MIRAFLORES - BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA – LIMA”, conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], el cual incluye IGV.16

Este monto comprende el costo de la elaboración del expediente técnico, la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 17 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles, en periodos de valorización mensuales para la obra y en partes de acuerdo a la presentación de los entregables para la elaboración del expediente técnico, conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

16 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.

17 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.


En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRAEl plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora18 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

· De fiel cumplimiento del contrato19: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

· Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias20: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO21

18 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.19 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía

de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

20 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

21 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.


“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]22 del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días calendario siguientes [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]23, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos24

mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 25. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].26

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue [CONSIGNAR EL O LOS ADELANTOS] en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.”

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS27

“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 40%] del monto del [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]28.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada

22 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

23 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

24 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

25 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico y/o a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En este último (adelanto directo para la ejecución de la obra), el plazo y oportunidad que se contemplen deben ser posteriores al inicio de la ejecución de la obra.

26 Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.

27 En caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra.

28 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.


adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos29 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de la obra. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de materiales o insumos.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRALa conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTAEL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSNi la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) años.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADESSi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria =0.10 x Monto

F x Plazo en días

Donde:

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

29 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.


La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 30 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 184, 199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUALLas partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

30 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.


La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”


FORMATOS Y ANEXOS


FORMATO N° 131

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Lima, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº 019-2012-EMAPEPresente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 019-2012-EMAPE, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.32

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

31 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

32 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.


FORMATO Nº 2

REGISTRO DE PARTICIPANTES


ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES DE LA

COSTA VERDE, TRAMO SAN ISIDRO - MIRAFLORES - BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA – LIMA”

DATOS DEL PARTICIPANTE:(1) Nombre o Razón Social:

(2) Domicilio Legal:

(3) R.U.C Nº (4) Nº Teléfono (s) (5) Nº Fax

(6) Correo(s) Electrónico(s):

El que suscribe, Sr(a): ______________________, identificado con DNI Nº_________________, representante legal de la empresa ________________________________________________, declaro que para efecto del presente proceso de selección, solicito ser notificado al correo electrónico consignado en el cuadro precedente, comprometiéndome a mantenerlo activo durante el período que dure dicho proceso.

Lima,…………………..………

Firma y sello del Representante LegalNombre / Razón social del postor


FORMATO N° 3

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES A LAS BASES

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº 019-2012-EMAPE

Marcar lo que corresponda: CONSULTA OBSERVACION

1. EMPRESA (Nombre o Razón Social)

2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES ADMINISTRATIVASNumeral(es):Anexo(s):Página(s):

3. ANTECEDENTES / SUSTENTO

4. CONSULTA Y/U OBSERVACIONES

Nota: Sólo una consulta u observación por formato

Lima, -------------------------------------

…….………………………….………………….. Firma y sello del representante legal Nombre / Razón social del postor


FORMATO Nº 4

DECLARACIÓN JURADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº 019-2012-EMAPEPresente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que dispongo de la maquinaria y equipos para la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra, lo cuales son los que detallo a continuación:

MAQUINARIAS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

CANT. RELACIÓN DEL EQUIPO CONDICION DEL EQUIPO (*)

MAQUINARIAS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

CANT. RELACIÓN DEL EQUIPO CONDICION DEL EQUIPO (*)

……..........................................................Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

(*) NOTA: Detallar si el equipo propuesto es propio, arrendado, con contrato de compra - venta o con promesa de arrendamiento. La Entidad hará las verificaciones para el caso del postor que obtenga la buena pro.


FORMATO N° 5

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL PROPUESTO


El postor adjuntara copias simples de los correspondientes Certificados y/o Constancias que acrediten el tiempo de experiencia del personal propuesto.

NOMBRE: _______________________________PROFESIÓN: _____________________________CARGO A OCUPAR: _______________________

1. DATOS DEL PROFESIONALUNIVERSITARIOS

Nº DE ORDEN

UNIVERSIDAD

TITULO OBTENIDO

FECHA DE GRADO

( mes – año )

COLEGIATURA

Nº Fecha

Nº Folio

1

2.EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Nº DE ORDEN OBRA

RAZON SOCIAL DEL

CONTRATANTE

CARGO DESEMPEÑAD

O

PERIODOInicio - Termin

oDuració

nNº

Folio

Notas:1. El contenido del presente formulario no podrá ser alterado modificado o alterado y deberá ser

diligenciado en su totalidad.2. La información incluida en el presente formulario es de responsabilidad del proponente y se le

deberán de anexar los documentos sustentatorios, en caso contrario se le considerará incompleto.

3. Es responsabilidad del postor el presentar información que demuestre que las obras incluidas en el presente formato cumplen con las características señaladas en las bases para ser consideradas válidas.




FORMATO Nº 6

PRESUPUESTO DETALLADO

Sistema de Contratación:

DESCRIPCIÓNCOSTO

PARCIAL

TOTAL COSTO DIRECTO (1) GASTOS GENERALES (2)

Gastos Fijos Gastos Variables

UTILIDAD (3) TOTAL COSTO (1)+(2)+(3) IGV (18%) TOTAL GENERAL (*)

(*)Este monto incluye gastos generales, utilidad y tributos

NOTA: Se deberá presentar presupuesto detallado.

El presupuesto detallado de obra señalado en el Formato Nº 6, forma parte de la propuesta y será presentado como parte del sobre N° 02 - Propuesta Económica.




FORMATO Nº 7

CARTA DE AUTORIZACION

Lima,

SeñorSub Gerente de Logística de EMAPEPresente.-

Asunto : Autorización para el pago con abonos en cuentas

Por medio de la presente, comunico a Ud, que el número de Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es el Nº …………………………………… (consta de 20 dígitos), del Banco ………………………….., agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente, para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI .

Así mismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Servicio, materia del contrato, quedará cancelada para todos sus efectos, mediante la sola acreditación del importe de la referida factura, a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente

Atentamente,

…….………………………….………………….. Firma y sello del representante legal Nombre / Razón social del postor


ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR


Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :RUC : Teléfono : Fax :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

· Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.


ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS


De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES DE LA COSTA VERDE, TRAMO SAN ISIDRO - MIRAFLORES - BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA – LIMA”, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.


…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o



ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)


De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

· Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.


ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)



Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 019-2012-EMAPE, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%


..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2


ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA



Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a elaborar el expediente técnico y ejecutar la obra “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES DE LA COSTA VERDE, TRAMO SAN ISIDRO - MIRAFLORES - BARRANCO - PROVINCIA DE LIMA – LIMA” en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

El plazo ofertado para la elaboración del expediente técnico es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y el plazo ofertado para la ejecución de la obra en sí misma es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o



ANEXO Nº 6

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL:

Nº CLIENTE

OBJETO DEL

CONTRATO

N° CONTRATO FECHA MONEDA IMPORTE

TIPO DE CAMBIO VENTA

MONTO FACTURADO ACUMULADO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10TOTAL


………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o



ANEXO Nº 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Nº CLIENTE

OBJETO DEL

CONTRATO

N° CONTRATO FECHA MONEDA IMPORTE

TIPO DE CAMBIO VENTA

MONTO FACTURADO ACUMULADO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10TOTAL


………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


3


ANEXO Nº 8

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)



Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección, mi propuesta económica es la siguiente:

A BTotal Oferta EconómicaOferta Económica del Estudio

DefinitivoOferta Económica de la

ObraCosto Directo Costo Directos

A + BGastos Generales Gastos GeneralesUtilidad UtilidadSub Total Sub TotalIGV IGVTotal A Total B

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.


……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

· El postor formulará su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para su ejecución, según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra contenidos en el expediente técnico, en ese orden de prelación; considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contrato, es referencial.

· La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo 8), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV.

3


ANEXO Nº 09

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para la ejecución de la obra es el siguiente:

NOMBREDOCUMENTO NACIONAL DE

IDENTIDAD U OTRO ANÁLOGO

CARGO Y/O ESPECIALIDAD


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


3


ANEXO Nº 10

DECLARACION JURADA POR LAS MEJORAS OFERTADAS

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACION PUBLICA Nº 019-2012-EMAPEPresente.-


Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], presento las siguientes mejoras al proceso de selección:

1. PLAN DE TRABAJO bajo los estándares de la Gestión de Proyectos SI ( ) NO ( )

2. SISTEMA CONSTRUCTIVO MAS EFICIENTE SI ( )NO ( )


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

Documents

BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2012/002452/... · Web viewNorma Técnica Peruana 370.255-1 “Conductores Eléctricos con Aislamiento