BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/002009/... · Web viewLos entrepisos serán construidos de concreto utilizando una losa

1

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMACLICITACION PUBLICA N° 007-2013-GRAP (PRIMERA CONVOCATORIA)

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2013-GRAPPRIMERA CONVOCATORIA

CONCURSO OFERTA

CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E SECUNDARIA JOSE MANUEL OCAMPO -PAMPACHIRI-

ANDAHUAYLAS -APURIMAC.”

JUNIO - 2013

2

6OBIERNO REGIONAL DE APURIMACLICITACION PUBLICA N° 007-2013-GRAP (PRIMERA CONVOCATORIA)

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

1


CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CALIFICACIÓN PREVIAEn aplicación de lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento, cuando el valor referencial de la contratación de la ejecución de una obra sea igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT), en la sección específica de las Bases deberá preverse el requisito de calificación previa.

1.3. CONVOCATORIASe efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.4. REGISTRO DE PARTICIPANTESEl registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

1.5. FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASESLas consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento.

1.6. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASESLa decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad

http://www.rnp.gob.pe/

2


con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

IMPORTANTE:

No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.7. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASESLas observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento.

1.8. ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASESEl Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.9. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCEEl plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

1


1.10. INTEGRACIÓN DE LAS BASESLas Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.11. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓNTodos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su

2


apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

1.12. PRESENTACIÓN DE PROPUESTASLa presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.11, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68

1


del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.13. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICALa propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.1

1.14. EVALUACIÓN DE PROPUESTASLa evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntos

1 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

2


Propuesta Económica : 100 puntos

1.14.1. EVALUACIÓN TÉCNICASe verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.14.2. EVALUACIÓN ECONÓMICASi la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE Oi

Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.15. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1


En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento (110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial.

1.16. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PROCuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.17. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADODe acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.

2


CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓNA través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓNLa apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

1


CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOUna vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Constancia de capacidad libre de contratación. Garantía de fiel cumplimiento. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI). Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta técnica.

Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra2, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

3.2. DE LAS GARANTÍAS

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTOEl postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel

2 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

2


cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIASEn caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍASLas garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍASLas garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

3.5. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA3

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.2. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al

contratista, cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación.

5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto.

6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales4 señalados en su propuesta técnica.

Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra.

3 En las obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra.

4 Ingenieros o arquitectos.

1


IMPORTANTE:

De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

3.6. RESIDENTE DE OBRA5

Profesional6 colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad7, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de la Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerará aprobada la sustitución.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR8 DE OBRAProfesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del residente.

En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta deberá designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIASEl cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en que se impida el acceso.

Sólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También se

5 De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.

6 Ingeniero o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada.

7 En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser ejecutada.

8 De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

2


anotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, así como la respuesta de este último.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad, por medio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE:

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOSLa Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artículo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases9.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección específica de las Bases, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

3.10. VALORIZACIONESLa valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado, tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada el último día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases, por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este último la realizará.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTESSi el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE:

9 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

1


Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

3.12. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATOLa penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.13. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAEl procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. No procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la sección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación.

3.14. VIGENCIA DEL CONTRATOEn aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, hasta que la liquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente.

3.15. DISPOSICIONES FINALESTodos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

IMPORTANTE:

Cuando se trate de obras bajo la modalidad de concurso oferta, a cada una de las prestaciones involucradas se le aplicarán, en principio, las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza, salvo en aquellos supuestos que impliquen la erogación de mayores fondos públicos (adelantos y prestaciones adicionales), en los que se aplicarán las disposiciones de dicha normativa que regulan la ejecución de obras.

2


SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

1


CAPÍTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

RUC Nº : 20527141762

Domicilio legal : Jirón Puno Nº 107-Abancay – Apurímac

Teléfono y fax: : (083) 321014

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIAEl presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E SECUNDARIA JOSE MANUEL OCAMPO - PAMPACHIRI-ANDAHUAYLAS - APURIMAC”; conforme a las especificaciones técnicas que se indican en el CAPITULO III de las Bases y cronograma correspondiente

1.3. VALOR REFERENCIAL10

El valor referencial asciende a S/. 4’075,510.23 (Cuatro Millones Setenta y Cinco Mil Quinientos Diez con 23/100 Nuevos Soles), incluidos el costo del expediente técnico y la ejecución de la obra, los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Mayo - 2013.

Valor Referencial (VR)

LímitesInferior Superior

S/. 4’075,510.23 (Cuatro Millones Setenta y Cinco Mil Quinientos

Diez con 23/100 Nuevos Soles)

S/. 3’667,959.21 (Tres Millones

Seiscientos Sesenta y Tres Mil Novecientos Cincuenta y Nueve con 21/100 Nuevos

Soles)

S/. 4’483,061.25(Cuatro Millones

Cuatrocientos Ochenta y Tres Sesenta y Uno con 25/100 Nuevos

Soles)

Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas. Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite antes establecido, se deberá contar con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial, conforme al artículo 76º del Reglamento. El plazo para otorgar la buena pro no excederá de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad del Titular.

Las propuestas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el artículo 33 de la Ley.

10 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

2


1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓNEl expediente de contratación fue aprobado mediante Formato N° 03-086-2013 (Aprobación de expediente de contratación) de fecha 29 de Mayo 2013.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTORecursos Por Operaciones Oficiales de Credito.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓNEl presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUALCONCURSO OFERTA.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTOLa obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección, en el capítulo III.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 300 días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de 90 días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de 210 días calendario. Dichos plazos constituyen requerimientos técnicos mínimos que deben coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.”

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASESEl costo de reproducción es de S/. 50.00 Nuevo Soles; que incluye:- Bases administrativa.- Perfil técnico, grabado en C.D.11

1.11. BASE LEGAL- Ley Nº 29841 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.- Ley Nº 29813 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del Año

Fiscal 2013- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.- Decreto de Urgencia N° 016-2012 - Medidas urgentes y extraordinarias en materia

económica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la economía nacional.

- Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017 y modificado por la Ley N° 29873, en adelante la Ley.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 184-2008-EF y sus modificatorias, en adelante el Reglamento.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

11 Salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

1


CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 12 Etapa Fecha, hora y lugarConvocatoria : 19/06/2013Registro de participantes : Del: 20/06/2013

Al: 17/07/2013Desde las 8:00 horas hasta las 16:00 PM, en Mesa de partes del Gobierno Regional de Apurímac, sito en Jr. Puno N° 107–Distrito y Provincia de Abancay y Departamento de Apurímac.

Formulación de Consultas : Del: 20/06/2013Al: 26/06/2013Desde las 8:00 horas hasta las 16:00 PM, en Mesa de partes del Gobierno Regional de Apurímac, sito en Jr. Puno N° 107–Distrito y Provincia de Abancay y Departamento de Apurímac.

Absolución de Consultas : 03/07/2013Formulación de Observaciones a las Bases

: Del: 04/07/2013Al: 10/07/2013Desde las 8:00 horas hasta las 16:00 PM, en Mesa de partes del Gobierno Regional de Apurímac, sito en Jr. Puno N° 107–Distrito y Provincia de Abancay y Departamento de Apurímac.

Absolución de Observaciones a las Bases

: 15/07/2013

Integración de las Bases : 16/07/2013Presentación de Propuestas : 24/07/2013 * El acto público se realizará en : Auditorio del Gobierno Regional de

Apurímac a las 10:00 horas.Calificación y Evaluación de Propuestas

: 25/07/2013

Otorgamiento de la Buena Pro13 : 26/07/2013 * El acto público se realizará en : Auditorio del Gobierno Regional de

Apurímac a las 16:00 horas.

IMPORTANTE: Debe tenerse presente que en una licitación pública, entre la convocatoria y la etapa

de presentación de propuestas debe existir como mínimo veintidós (22) días hábiles, y entre la integración de Bases y la etapa de presentación de propuestas, debe existir como mínimo cinco (5) días hábiles.

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTESEl registro de los participantes es gratuito y se realizará en el Gobierno Regional de Apurímac, sito en Jr. Puno N° 107 del Distrito de Abancay, Provincia de Abancay y Departamento de Apurímac, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 horas, debiendo presentar una carta solicitando su registro según modelo Anexo N° 10 mediante Mesa de partes.En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se

12 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

13 De acuerdo con el artículo 76 del Reglamento, el plazo para otorgar la Buena Pro no excederá de diez (10) días hábiles contados desde la fecha prevista en el cronograma del proceso de selección para el otorgamiento de la Buena Pro, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

2


indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASESLas consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes del Gobierno Regional de Apurímac, sito en Jr. Puno N° 107 del Distrito de Abancay, Provincia de Abancay y Departamento de Apurímac, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la LICITACION PUBLICA N° 007-2013/GRAP.

2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTASLas propuestas se presentarán en acto público, en el Auditorio del Gobierno Regional de Apurímac, en Jr. Puno N° 107 del Distrito de Abancay, Provincia de Abancay y Departamento de Apurímac, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de Notario Publico.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 007-2013-GRAP, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

SeñoresGOBIERNO REGIONAL DE APURIMACJIRON PUNO Nº107- ABANCAYAtt.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 006-2013-GRAPDenominación de la convocatoria: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E SECUNDARIA JOSE MANUEL OCAMPO - PAMPACHIRI-ANDAHUAYLAS - APURIMAC”

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

SeñoresGOBIERNO REGIONAL DE APURIMACJIRON PUNO Nº107- ABANCAYAtt.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 006-2013-GRAPDenominación de la convocatoria: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E SECUNDARIA JOSE MANUEL OCAMPO - PAMPACHIRI-ANDAHUAYLAS - APURIMAC”

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

1


2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un (01) original y dos (02) copias14.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos15, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).

b)Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección16 (Anexo Nº 2).

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d)Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo Nº 5).

f)Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra (Anexo Nº 9).

g)Copia simple del Título Profesional correspondiente y Copia de Colegiatura del Colegio de correspondiente, copia de contratos con su respectiva acta de recepción y conformidad o constancia o certificados o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto, las cuales podrán ser del sector público o privado que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección.

h)La acreditación para el cumplimiento de las exigencias de los Requerimientos Técnicos Mínimos para demostrar la experiencia de obras en general, obras

14 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

15 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

16 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

2


similares y personal propuesto debe de demostrarse con Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; asimismo podrá ser con contratos y/o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue ejecutada.

i)Y otra documentación que acredite el Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección.

IMPORTANTE: La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no

admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Factor experiencia en obras en general: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6, referido a la experiencia en obras en general del postor.

b) Factor experiencia en obras similares: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.

c) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto para la elaboración del expediente técnico, se presentará copia simple de: contratos de trabajo, constancias o certificados.

Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto en la ejecución de obra deberá presentar copia simple de: (i) contratos con su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

d) Factor cumplimiento de ejecución de obras: Copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación.

e) Factos Referidos a Mejoras al Equipamiento: Se otorgara puntaje a las mejoras al equipamiento vinculado a la Seguridad en construcción civil y medio ambiente (recurso humano y/o sistemas electromecánicos de seguridad o protección al suelo, agua y/o aire, etc.).

IMPORTANTE:

En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

1


2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA17

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en moneda Nacional del valor referencial y el Valor Total ofertado respetando lo establecido en las Bases (Anexo Nº 8).

El monto total de la propuesta económica deberá ser expresada con dos decimales.

IMPORTANTE:

En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTALUna vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.= 0.70c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.= 0.30

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATOEl postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Constancia de capacidad libre de contratación.c) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Carta Fianza.d) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. Carta

Fianza.e) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.f) Código de cuenta interbancario (CCI). g) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

IMPORTANTE:

En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y

17 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

2


Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

Adicionalmente, el contratista presentará:

a. Copia de DNI del Representante Legal.b. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.c. Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.d. Copia del RUC de la empresa.

IMPORTANTE:

La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

2.8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATOEl postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad, deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentación deberá ser presentada en Mesa de Partes de la Sede Central del Gobierno Regional de Apurímac, Jirón Puno Nº107 – Abancay – Apurímac de 08:00 a.m a 16:00 p.m.

2.9. ADELANTOS18

2.9.1. ADELANTO DIRECTOLa Entidad otorgará un adelanto directo hasta por el 20% del monto del contrato original.

La Entidad entregará al Contratista, dentro de los siete (7) días naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito, adjuntando la correspondiente garantía y el comprobante de pago correspondiente, el adelanto hasta por el veinte por ciento (20 %) del monto del contrato original, siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) días siguientes de la suscripción del contrato.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue LOS ADELANTOS en la oportunidad prevista, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.”

Asimismo, debe precisarse que el único medio de garantía aceptado será la Carta Fianza, la cual deberá estar vigente por un periodo mínimo de 3 meses y se renovará antes de su vencimiento de modo trimestral hasta la amortización total del adelanto. Igualmente, la garantía deberá señalar expresamente que garantiza el adelanto solicitado por el contratista hasta el monto total solicitado, así como que deberá hacer referencia al número y denominación del proceso de selección del cual deriva la contratación y encontrarse dirigido a nombre del GOBIERNO REGIONAL DE

18 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

1


APURIMAC. Del mismo modo, en caso de consorcios se deberá señalar de manera expresa el nombre de todos y cada uno de los integrantes del consorcio. En caso contrario, será rechazada de pleno derecho por primar el Principio de Literalidad.

2.9.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 40% del monto DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA19, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos.

Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelantos20 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente.

2.10. VALORIZACIONESPara la Ejecución de Obra: El periodo de valorización será mensual.De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

Para la Elaboración del Expediente Técnico de Obra:

El periodo de los pagos se realizará en las siguientes etapas:

El 20 % A la presentación del Informe N°01 y de acuerdo a los plazos y contenido indicado en el Cuadro N°03: Actividades a desarrollar, previa aprobación del Supervisor o Inspector.

El 20 % A la presentación del Informe N°02 y de acuerdo a los plazos y contenido indicado en el Cuadro N°03: Actividades a desarrollar, previa aprobación del Supervisor o Inspector.

El 25 % A la presentación del Informe N°03 y de acuerdo a los plazos y contenido indicado en el Cuadro N°03: Actividades a desarrollar, previa aprobación del Evaluador.

El 25 % A la presentación del Informe Final de acuerdo a los plazos y contenido indicado en el Cuadro N°03: Actividades a desarrollar, previa aprobación del Supervisor o Inspector.

El 10 % A la Aprobación Resolutiva del Expediente Técnico y a la presentación del Informe de Consistencia del SNIP Formato 15 o 16, según corresponda, Actividades a desarrollar, previa aprobación del Supervisor o Inspector.

2.11. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRALa Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

19 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

20 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

2


CAPÍTULO IIIREQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

TERMINOS DE REFERENCIA Y REQUISITOS TECNICOS MINIMOS PARA CONTRATAR A LA EMPRESA CONSTRUCTORA QUE SE

ENCARGARA DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E SECUNDARIA JOSE MANUEL OCAMPO -PAMPACHIRI-

ANDAHUAYLAS -APURIMAC.”

SISTEMA: CONCURSO OFERTA

CODIGO SNIP: 175397

Financiado por:

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Gobierno Regional de Apurímac

Abancay, Mayo del 2013

TERMINOS DE REFERENCIA Y REQUISITOS TECNICOS MINIMOS PARA CONTRATAR A LA

1


EMPRESA CONSTRUCTORA QUE SE ENCARGARA DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE

TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E SECUNDARIA JOSE MANUEL OCAMPO -PAMPACHIRI-ANDAHUAYLAS -APURIMAC.”

1.- ANTECEDENTES

a) La infraestructura educativa Secundaria “José Manuel Ocampo” fue construida hace 48 años

atrás y con materiales de la zona y sin la dirección técnica adecuada.

b) El Informe del Instituto Nacional de Defensa Civil del Gobierno Regional sobre la evaluación de

la infraestructura educativa de la I.E.S. José Manuel Ocampo de Pampachiri, en el cual afirma

las precarias condiciones en las que se encuentran todos los ambientes, desde aulas educativas,

ambientes complementarios, cerco perimétrico, loza deportiva entre otros ambientes

c) Por lo que el Gobierno Regional ha determinado realizar el Expediente Técnico del proyecto

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E SECUNDARIA JOSE

MANUEL OCAMPO -PAMPACHIRI-ANDAHUAYLAS -APURIMAC.” que se encuentra registrada

en el Banco de Proyectos del SNIP, con código 175397

Se cuenta con un Informe del Instituto Nacional de Defensa Civil del Gobierno Regional sobre la evaluación de la infraestructura educativa de la I.E.S. José Manuel Ocampo de Pampachiri, en el cual afirma efectivamente las precarias condiciones en las que se encuentran todos los ambientes, desde aulas educativas, ambientes complementarios, cerco perimétrico, loza deportiva entre otros ambientes. (Se cuenta con un Informe de INDECI en el capítulo de Anexos).

Se cuenta con documentos (Resolución Directoral e Informe) que evidencian el estado conservación “deficiente” de la Infraestructura Educativa de la I.E.S. José Manuel Ocampo, los cuales se detallan a continuación:

La Resolución Directoral Nº01895-2008 emitido el 14 de noviembre del 2008 por la Unidad de Gestión Educativa Local Andahuaylas, DECLARA en estado de emergencia la Infraestructura de la Institución Educativa Secundaria de Menores “José Manuel Ocampo” de Pampachiri, Del Distrito de Pampachiri, Provincia Andahuaylas, de la Región Apurímac.

El Informe Nº036-2008-RA-UGEL-A-OGI-INFRA, entregado el 01 de noviembre del 2008 por el Equipo Técnico de Infraestructura de la Unidad Educativa Local-Andahuaylas, menciona que se ha verificado el estado de la Infraestructura de la Institución Educativa Secundaria de Menores “José Manuel Ocampo” del Distrito de Pampachiri, Provincia Pampachiri, se afirma que la infraestructura de dicha institución Educativa, se encuentra en pésimas condiciones, por ser una construcción antigua y deficiente que todavía data de 1978, el cual presenta

fisuras verticales por el mal traslape de los adobes, es más no ofrece estabilidad ni seguridad como aulas escolares, es notorio la separación de muro con el techo hacia el lado Oeste, por asentamiento del piso, estando las aulas inhabilitadas lo que hace determinar que está en eminente riesgo de colapsar.

2.- OBJETIVO

El principal objetivo del Conjunto Licitado por el Sistema CONCURSO OFERTA, tiene por objeto seleccionar a la Empresa Constructora que se encargará de la Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la obra del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO

2


EDUCATIVO EN LA I.E SECUNDARIA JOSE MANUEL OCAMPO -PAMPACHIRI-ANDAHUAYLAS -APURIMAC.”, en base al Proyecto de Pre Inversión declarado VIABLE con código de SNIP Nº 175397, a fin de generan mejoras en la calidad educativa en la localidad de Abancay y por ende en nuestra provincia y Región.

3.- DE LA LICITACIÓN

La presente Licitación Pública tiene por objeto seleccionar a la empresa Contratista y/o Consorcio que se encargará de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra, la cual consiste en la Construcción de la Infraestructura educativa, que permita mejorar la calidad educativa en la Provincia de Abancay, debiendo consultar el siguiente Perfil de Proyecto:

DESCRIPCIONCODIGO

SNIP

“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E SECUNDARIA JOSE MANUEL OCAMPO -PAMPACHIRI-ANDAHUAYLAS -APURIMAC.”

175397

El GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC espera como mínimo del contratista el cumplimiento de dicho perfil, lo cual se debe complementar con sus aportes y experiencias.

3.1.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN:El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada.

3.2.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

La modalidad es la de Concurso Oferta.

4.- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DEL TERRENO Y SUS CONDICIONES

El área de estudio para el presente proyecto, representa toda el área geográfica del distrito Pampachiri, Provincia Andahuaylas, Región Apurímac (Imagen 3.1), las características del área de estudio se detallan a continuación:

Imagen 3.1. Distrito Pampachiri

1


Fuente. Google Eath-2011

a. Análisis de los aspectos geográficos- Ubicación geográfica, el distrito Pampachiri se encuentra ubicado entre las coordenadas

14°11´04” de latitud sur y 73°32´27” de longitud oeste, se ubica en la región Sierra, pertenece a la Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac (Imagen 01).

- Límites geográficos, los distritos y localidades con las que limita el distrito Pampachiri se detalla en el cuadro 3.1.

Cuadro 3.1. Límites geográficos del Proyecto

Límites geográficos Distrito Pampachiri

Norte Distrito Pomacocha-Andahuaylas

Este Provincia Aymaraes

Sur Provincia Aymaraes-Sucre-Ayacucho

Oeste Provincia Sucre-Ayacucho

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Distrital Pampachiri-2007.

Imagen 3.2. Ubicación geográfica

2


Fuente. PVPP-Andahuaylas-2006.

5.- PARTICIPANTES-REQUISITOS

Distrito Pampachiri

1


Podrán participar como postores personas naturales y/o jurídicas que acrediten su inscripción en el RNP como ejecutor de obras y consultor de obras. Dicha acreditación podrá ser realizada de manera individual o mediante la conformación de un consorcio.

6.- VALOR REFERENCIAL – ESTIMADO DEL CONJUNTO LICITADO

El monto del Expediente Técnico está valorizado en: S/. 150,094.52 (Ciento Cincuenta Mil, Noventa y cuatro con 52/100 nuevos soles), incluyendo IGV, Gastos Generales y Utilidades.

El monto Total del Costo de Inversión en Ejecución de Obras será según PIP es de S/. 3’883,890.43 (Tres Millones ochocientos Ochenta y tres Mil, Ochocientos noventa Con 43/100 nuevos soles), incluyendo IGV, gastos generales, utilidades, imprevistos del proyecto, según el Resumen del Presupuesto General del Perfil Aprobado.

El monto Total del Componente de Mitigación Ambiental será según PIP de S/. 41,525.28 (Cuarentaiun Mil Quinientos Veinticinco con 28/100 nuevos soles), incluyendo IGV, gastos generales, utilidades, imprevistos del proyecto, según el Resumen del Presupuesto General del Perfil Aprobado.

El Monto Total para la elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra (incluyendo el componente de Mitigación Ambiental) “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E SECUNDARIA JOSE MANUEL OCAMPO -PAMPACHIRI-ANDAHUAYLAS -APURIMAC.”, en base al Proyecto de Pre Inversión declarado VIABLE con código de SNIP Nº 150754”, es de S/. 4´075,510.23 (Cuatro millones Setenta y Cinco Mil Quinientos Diez con 23/100 nuevos soles) incluyendo IGV, Gastos Generales y Utilidades, con precios vigentes al mes de Setiembre del 2012.

7.- PLAZO DE EJECUCIÓN

7.1.- PLAZO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:El plazo para la Elaboración del Expediente Técnico de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E SECUNDARIA JOSE MANUEL OCAMPO -PAMPACHIRI-ANDAHUAYLAS -APURIMAC.”, es de 90 días calendarios (03 meses); el mismo que no incluye la

revisión, observaciones y absoluciones para cada entregable.

El inicio del cómputo del plazo para la elaboración del Expediente Técnico será al cumplimiento de las

siguientes condiciones:

Entrega del terreno donde se ejecutara el proyecto.

Designación del Supervisor y/o Inspector del Expediente Técnico.

Entrega de 01 copia del Perfil Viable.

.

7.2.- PLAZO DE EJECUCION DE OBRAEl plazo de ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E SECUNDARIA JOSE MANUEL OCAMPO -PAMPACHIRI-ANDAHUAYLAS -APURIMAC.”, es de 210 días calendario (07 meses), el indicado en el Expediente Técnico, el mismo que Constituye un Requerimiento Técnico de obligatorio cumplimiento.

2


El inicio del cómputo del plazo para la ejecución de la obra será al cumplimiento de las

siguientes condiciones:

Designación del Inspector o Supervisor de obra según corresponda.

Aprobación Resolutiva del Expediente Técnico de Obra.

Que la Entidad haya hecho entrega del Terreno o lugar donde se ejecutara la obra.

Que se haya entregado el adelanto directo al Contratista, en las condiciones y

oportunidad establecidas en el Art. 187 del RLCE

En resumen se muestra en el siguiente cuadro:

DESCRIPCIÓNPLAZO DE

EJECUCION

Elaboración Expediente Técnico 90 DIAS

CALENDARIOS

Ejecución de Obra 210 DIAS CALENDARIOS

TOTAL PLAZO DE EJECUCION 300 DIAS CALENDARIOS

8.- MARCO LEGAL

Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias vigentes.

Normas Técnicas para el Diseño de Locales Escolares y Mobiliarios del Ministerio de

educación.

Decreto Supremo N°138-2012-EF, Modificación del D.S. N° 184-2008-EF que

Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Norma de Accesibilidad para personas con discapacidad. (A.120)

Ley 27050 Ley General de las personas con discapacidad y normas para el diseño de

elementos de apoyo para personas con discapacidad - MINEDU

Normas sobre consideraciones de mitigación de riesgos ante cualquier desastre en

términos de organización, función, estructura (Organización Panamericana de la

Salud, Defensa Civil y otros)

Normas Técnicas Metrados para Obras de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas.

(RD. Nº 073 – 2010/VIV./VMCS.)

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, aprobado

mediante Decreto Supremo Nro 013-2000-PCM.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones

vigentes.

Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa.

1


Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias

vigentes Ley N° 27902 y Ley N° 28013.

Ley N° 27293 - Ley del sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias

vigentes.

Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Resolución de Contraloría N° 369-2007-CG, Autorización Previa a la Ejecución y

Pago de Presupuestos Adicionales de Obra Pública.

Directivas del OSCE.

Código Civil.

Otras normas reconocidas internacionalmente y debidamente justificadas por el

consultor.

Recomendaciones u orientaciones adicionales que podrán ser hechas por la

supervisión.

Código Nacional de Electricidad.

Normas de seguridad internacionales NFPA.

Normas ANSI-J-STD-607-A (Requisitos para telecomunicaciones de puesta a tierra).

R.M. ° 175 – 2008 – MEM/DM de abril 2008, que modifica el Código Nacional

de Electricidad.

D.S. 034 – 2008 – EM de junio 2008, Medidas para el ahorro de

energía en el Sector Público.

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 27157 aprobado mediante

Decreto Supremo N° 035-2006-VIVIENDA de fecha 06 de noviembre de 2006.

Para todo lo no previsto en los presentes términos de referencia, se aplicará

supletoriamente lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado, su

Reglamento y el Código Civil.

Otros relacionados y vigentes.

Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones, en adelante la

Ley y sus Modificatorias

Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto

Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y

sus Modificatorias y Complementarias.

Directiva N° 001-2011-EF/68.01; Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública

Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus Modificatorias, Ampliatorias y Complementarias.

Ley Nº 29951 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.

Ley Nº 26572, Ley General de Arbitraje

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-

2006- VIVIENDA, el 08 de mayo de 2006 y publicado el 08 de junio de 2006

Ley 27050 Ley General de las Personas con Discapacidad y Normas para el Diseño

de Elementos de Apoyo para Personas con Discapacidad - MINSA.

2


Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI–318M) and Commentary

(ACI– 318RM) en su última versión.

ACI Manual Concrete Practice (Reports ACI 207.1R-96, ACI 207-2R-95, ACI 207-4R-

05, ACI 22-4R-01)

Report ACI Comittee 301-05 Especificación Estándar para Concreto Estructural en su

última versión.

American Institute of Steel Construcción ( AISC) última versión

American Society for Testing Materials – ASTM

Normas sobre consideraciones de mitigación de riesgos ante cualquier desastre en

términos de organización, función, estructura (Organización Panamericana de la

Salud, Defensa Civil y otros).

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, aprobado

mediante Decreto Supremo Nº 006-2007-PCM.

Resolución Jefatural N° 440-2005-INDECI “Manual para la ejecución de Inspecciones

Técnicas de Seguridad en Defensa Civil”

Código Nacional de Electricidad y sus Modificatorias.

Normas Técnicas de la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y

Minas

Norma NFPA 13 / 15 / 20 (Instalación de Sistemas Contra Incendio)

Norma NFPA /101 / A- 20 (Seguridad Personal)

Norma NFPA 90A (Instalación de sistemas de Ventilación y Aire Acondicionado)

Norma ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning

Engineers)

Ley Nº 27314: “Ley General de Residuos Sólidos”

R.M. N° 175-2008-MEM/DM, del 11.04.08. Conductores no propagantes de llama,

libre de halógenos y ácidos corrosivos

Norma ANSI/EIA/TIA 568B.2.1 Sistemas con cables UTP categoría 6.

Norma ANSI/EIA/TIA 568B.3.1 Sistemas con cables de fibra óptica multi. modo

50/125.

Norma ANSI/EIA/TIA 569 B Norma de espacios y canalizaciones de

Telecomunicaciones

Norma ANSI/EIA/TIA 606A Estándares para Administrar Infraestructuras de

Telecomunicaciones

Norma ANSI/EIA/TIA 942 Estándares de Infraestructura de Telecomunicaciones para

Data Centers

Norma ANSI J STD 607A Normas para puestas a tierra de telecomunicaciones

Manuales de Pre Instalación de Equipos de Alta Tecnología

Normas Internacionales de la American Society for Testing and Materiales (ASTM)

Normas ANSI A156 Standars (Accesorios para puertas)

Ley Nº 29090 Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones,

publicada el 21 de septiembre de 2007 y sus Modificatorias.

1


Reglamento de la Ley Nº 29090 aprobado mediante Decreto Supremo Nº 024-2008-

VIVIENDA de fecha 27 de septiembre de 2008 y sus Modificatorias

Ley N° 29476 Ley que modifica y complementa la Ley N° 20090, Ley de Regulación

de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas,

de ser el caso.

9.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

A continuación se describen las obras proyectadas. El Contratista deberá elaborar el Estudio definitivo (planos, sustento de metrados, análisis de Precios Unitarios, cronogramas de ejecución de Obra, presupuestos, especificaciones técnicas, etc.), y los estudios complementarios necesarios que permitan garantizar la calidad de la obra.

Las dimensiones preliminares de las infraestructuras se encuentran determinadas de manera estimada, las que serán ser materia de evaluación por parte del Contratista, quien será el que defina el diseño final para la posterior ejecución de la obra asumiendo el total de la responsabilidad.

EL PROYECTO EN TÉRMINOS GENERALES COMPRENDE LO SIGUIENTE:

COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA

El presente proyecto plantea la construcción de ambientes pedagógicos y complementarios CON CUBIERTA DE LOZA ALIGERADA INCLINADA Y TEJA ANDINA los cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro 4.81. Ambientes que serán construidos en la institución educativa.

Se plantean estructuras SISMO RESISTENTE según el REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES E 030 de concreto, la elección de estas estructuras se debe a la forma del terreno y la distribución de los ambientes en arquitectura.

2


La cimentación estará formada por zapatas con un solado de pequeño espesor las cuales a su vez se apoyan directamente en el suelo, esta cimentación es compatible con las características del suelo de la zona, se ha dispuesto vigas de conexión de conformidad a recomendación del estudio de suelos.

Los cimientos corridos de muros tendrán una profundidad tal que lleguen a una cota de fundación de un buen suelo, los sobrecimientos serán colocados directamente sobre los cimientos corridos cuidando de haber embebido oportunamente el acero de refuerzo de las columnas. Existirán sobrecimientos directamente sobre las vigas de conexión de la cimentación los cuales tendrán una altura en función del piso terminado de la edificación.Las columnas y las vigas serán de concreto reforzado formando los pórticos planteados.

Los entrepisos serán construidos de concreto utilizando una losa aligerada, Las escaleras muestran un desarrollo de tramos rectos compatible con la disposición arquitectónica.Para un correcto diseño de la estructura se tuvo principalmente en cuenta el estudio de suelos.

El procedimiento constructivo seguirá la siguiente secuencia:

Construcción de cimentaciones, zapatas, incluye colocación del acero de refuerzo de columnas.

Construcción de columnas Construcción de entrepisos. Construcción de vigas Construcción de cobertura.

Incorporación de Medidas de Reducción de riesgo.

Es referido a planteamiento de acciones que permitan reducir riesgos probables ante la ocurrencia de los peligros en la Institución Educativa (Derrumbes en la parte Nor-Oeste). Se plantea la siguiente acción:

- Construcción de 01 Muro de contención que permitirá proteger la infraestructura educativa en su totalidad, las dimensiones que presentan son 0,25m de Ancho x 5.00 de Altura con 40 Metros Lineales, el material de construcción será de concreto armado 210Kg/cm2 con fierro de ½ enmallado a 0.5cm.

10.- REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS:Los requisitos mínimos indicados a continuación serán de cumplimiento obligatorio:

El Postor deberá estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores RNP,

en el capítulo de Consultor y Ejecutor de Obras, lo cual deberá ser acreditado de manera

individual o mediante la conformación de un consorcio.

10.1 PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

El Consultor que se encargue de la elaboración del expediente técnico debe contar con la

especialidad de Consultor de Obras Urbanas, edificaciones y afines o Consultor de obras

menores, la misma que corresponde al objeto de la convocatoria.

El Postor deberá haber elaborado por lo menos tres (03) Expedientes Técnicos de

infraestructura educativa u obras similares en condiciones geográficas similares;

1


entendiéndose por condición geográfica similar infraestructura educativa en zona de sierra

con altitud superior a 2,000 m.s.n.m.

Se considera como obras similares, a los centros de reunión masiva, tales como:

Centros Educativos (nido, inicial, primaria y secundaria)

Centros Educativos (Universidades e Institutos)

Mercados o Centros Comerciales.

Dicha experiencia será acreditaran mediante contratos y su respectiva conformidad por la

prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite

documental y fehacientemente.

Los postores presentarán el Calendario de avance del estudio (expediente técnico

definitivo), de acuerdo al plazo para su elaboración, en diagramas GANTT; y, el

Calendario preliminar de avance de obra, de acuerdo al plazo de ejecución de la obra, en

diagramas PERT-CPM, que muestre la ruta crítica y la terminación de la obra en el plazo

previsto. Respecto al plazo de ejecución no se requiere presentar una declaración jurada,

sino una programación PERT-CPM.

Los postores presentarán un Anteproyecto, que servirá de base para su propuesta

económica; para lo cual deberán analizar y evaluar los estudios complementarios que

sean necesarios para la elaboración de su propuesta, según los alcances y

características del proyecto. El Anteproyecto, a nivel de alternativa de solución deberá

tener los siguientes requisitos:

a. Panel fotográfico que indique las consideraciones de entorno tomadas para su

propuesta de anteproyecto, el panel referencial será proporcionado al postor por el

GRA, de considerarlo necesario podrá ser ampliado por el postor a fin de indicar

aspectos que considere determinantes para la elaboración de la propuesta, debiendo

indicar en un plano de fotos, la ubicación y ángulo que se tomaron las vistas

fotográficas.

b. Cronogramas de Elaboración del Expediente Técnico y de Ejecución de Obra.

c. Memoria Descriptiva detallando las obras a ejecutar.

d. Se incluirá una memoria técnica descriptiva indicando la programación de ambientes,

esquema de desarrollo por zonificación y consideraciones a tomar para la propuesta

de aulas y ambientes de clase, así como las especificaciones de los acabados a

proponer.

e. El postor, deberá tomar en cuenta para el desarrollo de su anteproyecto la

información existente y bajo su responsabilidad, la verificará, aceptará,

complementará y actualizará, a fin de cumplir con las condiciones establecidas.

10.2 PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA:Los requisitos mínimos indicados a continuación serán de cumplimiento obligatorio:

2


El Postor deberá estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores RNP,

en el capítulo de Ejecutor de Obras.

• El Postor deberá haber ejecutado por lo menos tres (03) Obras de infraestructura educativa u

obras similares. Se considera como obras similares, a los centros de reunión masiva, tales

como:

Centros Educativos (nido, inicial, primaria y secundaria)

Centros Educativos (Universidades e Institutos)

Mercados o Centros Comerciales.

Dicha experiencia será acreditaran mediante copia simple de contratos y su respectiva acta

de recepción y conformidad; contratos y su respectiva resolución de liquidación; o contratos y

cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue

concluida, así como su monto total.

De tratarse de montos contractuales en moneda o base legal extranjera, estos serán

convertidos a Nuevos Soles según el tipo de cambio a la fecha de culminación del contrato,

en base a lo determinado por el Banco Central de Reserva del Perú.

11.- RECURSOS MINIMOS DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO, LOGISTICA Y EQUIPO MECANICO A PROPORCIONAR EL POSTOR

El postor podrá presentar según corresponda el mismo profesional como especialista en cierta

materia requerida tanto para la elaboración del Expediente Técnico y la ejecución de Obra,

siempre que cumplan los RTM exigidos para cada profesional; considerando además que su

participación en la prestación de los servicios se realizara en momentos diferentes.

11.1 Elaboración del Expediente Técnico

Del consultor:

11.1.1 Personal Profesional:

• Para la elaboración del expediente técnico, el Consultor debe contar con un equipo

profesional especializado. Cada especialidad, deberá estar organizada a partir de un equipo

de trabajo liderado por un Jefe de Proyecto, el cual será el responsable del desarrollo y

calidad del Proyecto en su totalidad en la elaboración del Expediente Técnico. Bajo la

responsabilidad de este profesional, se conformarán los equipos de trabajo por especialidad.

El personal propuesto deberá presentar una carta de compromiso, donde manifieste su

intención de formar parte del equipo técnico que ejecutaría el contrato en caso el postor se

adjudique la Buena Pro; los que deberán estar compuestos por el siguiente personal:

1


CARGO PROFESION

EXPERIENCIA - ESPECIALIDAD

ACREDITACION DE EXPERIENCIA Y ESPECIALIZACION

Jefe de Estudio o Proyecto

Ingeniero Civil o Arquitecto

Profesional Titulado y Colegiado, con especialización en Formulación de proyectos de inversión pública, Gestión de proyectos o Gerencia de proyectos.Haber participado como Jefe o Coordinador de por lo menos cinco (05) proyectos de infraestructura educativa o similar.

Para la acreditación del Ejercicio Profesional Deberá presentar copia simple del Título Profesional, Diploma de Colegiatura y Certificado o Declaración Jurada de Habilidad.Para la Acreditación de la Especialización Académica Deberá presentar copia simple del documento que acredite la especialidad académica solicitada.Para la Acreditación de 05 Expedientes Técnicos Deberá presentar copia simple de contratos con su respectiva conformidad de servicio de la Entidad, constancia, certificado o copia del documento resolutivo donde se pueda verificar el tiempo laborado, la denominación del expediente formulado, el cargo del profesional propuesto como Jefe o Coordinador de Estudios o Proyectos de infraestructura educativa o similar.La experiencia del personal propuesto se deberá presentar en un cuadro detallado que demuestre cronológicamente que cumple con la experiencia mínima requerida.

Especialista en Arquitectura

Arquitecto Profesional Titulado y Colegiado.Haber participado como Arquitecto en la formulación de por lo menos 04 expedientes técnicos de infraestructura educativa o similar.

Para la acreditación del Ejercicio Profesional Deberá presentar copia simple del Título Profesional, Diploma de Colegiatura y Certificado o Declaración Jurada de Habilidad.Para la Acreditación de 04 Expedientes Técnicos Deberá presentar copia simple de contratos con su respectiva conformidad de servicio de la Entidad, constancia, certificado o copia del documento resolutivo donde se pueda verificar el tiempo laborado, la denominación del expediente formulado, el cargo del profesional propuesto como Arquitecto en Estudios o Proyectos de infraestructura educativa o similar.La experiencia del personal propuesto se deberá presentar en un cuadro detallado que demuestre que cumple con la experiencia

2


mínima requerida.

Especialista en Estructuras

Ingeniero Civil

Profesional Titulado y Colegiado.Haber participado como Especialista en Estructuras en la formulación de por lo menos 04 expedientes técnicos de infraestructura educativa o similar.

Para la acreditación del Ejercicio Profesional Deberá presentar copia simple del Título Profesional, Diploma de Colegiatura y Certificado o Declaración Jurada de Habilidad.Para la Acreditación de 04 Expedientes Técnicos Deberá presentar copia simple de contratos con su respectiva conformidad de servicio de la Entidad, constancia, certificado o copia del documento resolutivo donde se pueda verificar el tiempo laborado, la denominación del expediente formulado, el cargo del profesional propuesto como Especialista en Estructuras en Estudios o Proyectos de infraestructura educativa o similar.La experiencia del personal propuesto se deberá presentar en un cuadro detallado que demuestre que cumple con la experiencia mínima requerida.

Especialista en Instalaciones Eléctricas

Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electro Mecánico o Ingeniero Electricista

Profesional Titulado y Colegiado.Haber participado como Especialista en Instalaciones Eléctricas en la formulación de por lo menos 04 expedientes técnicos de infraestructura educativa o similar.

Para la acreditación del Ejercicio Profesional Deberá presentar copia simple del Título Profesional, Diploma de Colegiatura y Certificado o Declaración Jurada de Habilidad.Para la Acreditación de 04 Expedientes Técnicos Deberá presentar copia simple de contratos con su respectiva conformidad de servicio de la Entidad, constancia, certificado o copia del documento resolutivo donde se pueda verificar el tiempo laborado, la denominación del expediente formulado, el cargo del profesional propuesto como Especialista en Instalaciones Eléctricas en Estudios o Proyectos de infraestructura educativa o similar.La experiencia del personal propuesto se deberá presentar en un cuadro detallado que demuestre que cumple con la experiencia mínima requerida.

1


Especialista en Instalaciones Sanitarias

Ingeniero Sanitario

Profesional Titulado y Colegiado.Haber participado como Especialista en Instalaciones Sanitarias en la formulación de por lo menos 04 expedientes técnicos de infraestructura educativa o similar.

Para la acreditación del Ejercicio Profesional Deberá presentar copia simple del Título Profesional, Diploma de Colegiatura y Certificado o Declaración Jurada de Habilidad.Para la Acreditación de 04 Expedientes Técnicos Deberá presentar copia simple de contratos con su respectiva conformidad de servicio de la Entidad, constancia, certificado o copia del documento resolutivo donde se pueda verificar el tiempo laborado, la denominación del expediente formulado, el cargo del profesional propuesto como Especialista en Instalaciones Sanitarias en Estudios o Proyectos de infraestructura educativa o similar.La experiencia del personal propuesto se deberá presentar en un cuadro detallado que demuestre cronológicamente que cumple con la experiencia mínima requerida.

Especialista en Capacitación

Licenciado en Educación o Sociólogo o Asistente Social

Profesional Titulado y Colegiado.Haber participado como Especialista en diseño o planificación u organización de por lo menos 02 eventos de capacitación social en proyectos de inversión pública.

Para la acreditación del Ejercicio Profesional Deberá presentar copia simple del Título Profesional, Diploma de Colegiatura y Certificado o Declaración Jurada de Habilidad.Para la Acreditación de la Experiencia en Capacitación Deberá presentar copia simple de contratos con su respectiva conformidad de servicio de la Entidad, constancia, certificado o copia del documento resolutivo donde se pueda verificar el tiempo laborado, la denominación del servicio, el cargo del profesional propuesto como Especialista en Capacitación.La experiencia del personal propuesto se deberá presentar en un cuadro detallado que demuestre cronológicamente que cumple con la experiencia mínima requerida.

Especialista en Equipamiento

Ingeniero Informático o Ingeniero de Sistemas

Profesional Titulado y Colegiado.Haber participado como Especialista en implementación de redes y sistemas informáticos,

Para la acreditación del Ejercicio Profesional Deberá presentar copia simple del Título Profesional, Diploma de Colegiatura y Certificado o Declaración Jurada de Habilidad.Para la Acreditación de la Experiencia en Equipamiento

2


mobiliario y equipamiento en general de por lo menos 02 instituciones educativas o edificaciones similares.

Deberá presentar copia simple de contratos con su respectiva conformidad de servicio de la Entidad, constancia, certificado o copia del documento resolutivo donde se pueda verificar el tiempo laborado, la denominación del servicio, el cargo del profesional propuesto como Especialista en Equipamiento.La experiencia del personal propuesto se deberá presentar en un cuadro detallado que demuestre cronológicamente que cumple con la experiencia mínima requerida.

11.1.2 Equipamiento para elaboración del expediente técnico Oficina en la ciudad de Abancay, la cual será acreditado mediante una

Declaración Jurada donde el postor se comprometa a fijar una oficina, lo cual

será verificado por la Entidad de manera previa a la suscripción del contrato.

01 (una) Camioneta doble cabina 4x4.

01 (un) Equipo de Impresión multifuncional

02 (Dos) desktop o laptop, exclusivamente para el servicio.

01 Estación Total con tres prismas (mínimo) y accesorios.

El equipo mínimo será acreditado con una declaración jurada; y que, en caso de ser

adjudicado con la buena pro, el postor deberá de presentar los comprobantes de

compra venta o documento de alquiler que evidencie la disponibilidad de los equipos.

La Entidad podrá verificar antes de la suscripción del contrato la disponibilidad de los

equipos, requiriendo la documentación pertinente o verificando directamente tal

situación en coordinación con el ganador de la buena pro.

Nota: El Equipo debe tener una antigüedad no mayor a cinco (05) años.

11.2 Ejecución de Obra11.2.1 Personal profesional:El personal propuesto deberá presentar una carta de compromiso, donde manifieste su

intención de formar parte del equipo técnico que ejecutaría el contrato en caso de ser

adjudicado con la Buena Pro.

Para la ejecución de la obra materia del presente proceso de selección el postor debe contar

con un equipo profesional especializado, el cual será el responsable de la ejecución del

1


proyecto, el que deberá estar compuesto por el siguiente personal:

CARGO PROFESION EXPERIENCIA - ESPECIALIDAD

ACREDITACION DE EXPERIENCIA Y

ESPECIALIZACION

Residente de Obra


Profesional Titulado y Colegiado.Acreditar como mínimo cinco (05) años de experiencia acumulada como residente o supervisor de obras de infraestructura educativa o similares.

Para la acreditación del Ejercicio Profesional Deberá presentar copia simple del Título Profesional, Diploma de Colegiatura y Certificado o Declaración Jurada de Habilidad.Para la Acreditación de 05 años de experiencia Deberá presentar copia simple de contratos con su respectiva conformidad de servicio de la Entidad, constancia, certificado o copia del documento resolutivo donde se pueda verificar el tiempo laborado, la denominación de la obra, el cargo del profesional propuesto como Residente o Supervisor de Obra de infraestructura educativa o similar.La experiencia del personal propuesto se deberá presentar en un cuadro detallado que demuestre cronológicamente que cumple con la experiencia mínima requerida.

Asistente de Obra


Profesional Titulado y Colegiado.Acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia acumulada como residente o supervisor o Asistente de obras de infraestructura educativa o similares.

Para la acreditación del Ejercicio Profesional Deberá presentar copia simple del Título Profesional, Diploma de Colegiatura y Certificado o Declaración Jurada de Habilidad.Para la Acreditación de 03 años de experiencia Deberá presentar copia simple de contratos con su respectiva conformidad de servicio de la Entidad, constancia, certificado o copia del documento resolutivo donde se pueda verificar el tiempo laborado, la denominación de la obra, el cargo del profesional propuesto como Residente o Supervisor de Obra de infraestructura educativa o similar.La experiencia del personal propuesto se deberá presentar en un cuadro detallado que demuestre cronológicamente que

2


cumple con la experiencia mínima requerida.

Especialista en Costos y Presupuestos

Ingeniero Civil

Profesional Titulado y Colegiado.Acreditar como mínimo un (1) año de experiencia acumulada como especialista en costos y presupuestos de proyectos de edificación en general.

Para la acreditación del Ejercicio Profesional Deberá presentar copia simple del Título Profesional, Diploma de Colegiatura y Certificado o Declaración Jurada de Habilidad.Para la Acreditación de 01 año de experiencia Deberá presentar copia simple de contratos con su respectiva conformidad de servicio de la Entidad, constancia, certificado o copia del documento resolutivo donde se pueda verificar el tiempo laborado, la denominación de la obra, el cargo del profesional propuesto como Especialista en Costos y Presupuestos de proyectos de edificación en general.La experiencia del personal propuesto se deberá presentar en un cuadro detallado que demuestre cronológicamente que cumple con la experiencia mínima requerida.

El personal asignado a la obra, deberá permanecer el tiempo requerido de acuerdo a su

especialidad y a su coeficiente de participación especificado en el Expediente Técnico.

11.2.2 Equipo mínimo para ejecución de obra

El equipo mínimo para la ejecución de obra será el indicado en el Expediente Técnico,

debiendo ser acreditado con una declaración jurada de disponibilidad de los equipos y

características solicitadas.

Previo a la ejecución de la obra, la Entidad verificara la existencia de los equipos requiriendo la

documentación pertinente y la disponibilidad física en coordinación con el contratista.

Nota: El Equipo debe tener una antigüedad no mayor a cinco (05) años.

12.- REQUERIMIENTOS TECNICOS Y CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO DEFINITIVO

12.1 Requerimientos del proyecto

1


Los requerimientos del Estudio serán calculados basándose en el Estudio de PREINVERSION para

el proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E SECUNDARIA JOSE MANUEL OCAMPO -PAMPACHIRI-ANDAHUAYLAS -APURIMAC.”,

aprobado y declarado VIABLE por el MEF-DGPI y en los aspectos técnicos desarrollados en el

indicado estudio. Los cálculos y criterios que se adopten serán debidamente sustentados para

definir y pre dimensionar los diferentes elementos estructurales del Proyecto y deben contar con

la aprobación de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos del Gobierno Regional de Apurímac.

Las dimensiones de la Infraestructura proyectada en el Estudio de Pre Inversión adjunto a los

presentes Términos de Referencia son preliminares, debiendo el Contratista realizar sus propios

diseños, verificando, recalculando y justificando los dimensionamientos previos, además de

considerar todos los elementos que el Contratista a su criterio indique que sean necesarios instalar.

Así mismo, debe desarrollar los estudios complementarios, tales como: Estudio de Suelos y

Canteras, Estudio Topográfico, Estudio de Impacto Ambiental según Ficha de Categorización Socio

Ambiental, Manual de Operación y Mantenimiento, entre otros.

12.2 Coordinación con empresas de servicios y otras entidades

El postor que obtenga la buena Pro será el único responsable de obtener la información oficial de

las redes existentes, debiendo coordinarse con las empresas de servicio eléctrico (Electro Sur Este

SA.), Telefónica del Perú, y la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado o la

Junta Administradora de Servicio de Agua Potable correspondiente, a fin de evitar y/o solucionar

posibles interferencias. Debiendo prever los diseños de modificación de las redes existentes,

drenajes, ó canales para evitar postergaciones de obra.

Coordinar con la Municipalidad competente, las posibles interferencias con obras a su cargo en la

zona donde se modificaran las redes de agua potable y alcantarillado; así como líneas de energía

eléctrica y redes secundarias con ELECTRO SUR ESTE S.A., u obras de pavimentación en la zona

de influencia de la Institución Educativa.

Se realizarán piques exploratorios para verificar la interferencia con los servicios existentes tales

como redes de agua, desagüe, eléctricas, telefónicas, canales de regadío, drenajes y otros, en los

cruces de calles, avenidas y en lugares donde no se tenga información actualizada de redes de

otros servicios.

Toda la información de las instalaciones existentes deberán estar ubicada en los planos a escala

1/500, acotando su distancia horizontal y profundidades en las secciones a escala conveniente

(detalles).

12.3 Documentos que proporcionará la Entidad

EL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC entregará al Contratista, toda la documentación

existente relacionada al Proyecto (copia del ESTUDIO DE PREINVERSION e Informe Técnico de

Viabilidad).

2


Cabe señalar que las coordinaciones con LA ENTIDAD serán a través de las instancias

correspondientes: Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Estudios Definitivos, Sub

Gerencia de Obras y la Oficina Regional de Supervisión del Gobierno Regional de Apurímac.

12.4 Estudios que debe cubrir el contratista para la elaboración del Estudio Definitivo

El diseño arquitectónico será sujeto a las Nomas Técnicas para el Diseño de Locales Escolares de

Educación Primaria y Secundaria del Ministerio de Educación.

Para elaborar y editar el Expediente Técnico se da como recomendación la utilización del siguiente

software:

Topografía: AutoDeskLand o Civil 3D

Diseño Estructural SAP-200 o ETABS

Planos, detalles y estructuras: Autocad.

Presupuestos: S10 versión para Windows

Programación: MS Project, Primavera.

Otros: MS Word, MS Excel.

Todo cálculo, aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual y en lo

analítico. No se aceptarán estimaciones o apreciaciones del Consultor sin el debido respaldo.

La entrega en digital será en los formatos originales de diseño para una mayor celeridad en la

evaluación y ejecución.

No se aceptaran archivos encriptados, de solo lectura, pdf y otros que no permitan su edición.

12.4.1 Alcances del estudio:

- Levantamiento topográfico

Ver anexo A

- Diseño arquitectónico

La elaboración y desarrollo del diseño de planta general, diseño de módulos nuevos, detalles

constructivos, de carpintería metálica y/o madera, ayuda memoria, memoria descriptiva,

especificaciones técnicas y metrados, estará conforme a las normas de diseño vigentes,

además de tener todos los ambientes considerados en el Perfil viable.

- Diseño estructural

Proyecto Estructural

Sobre la base de los resultados obtenidos en el diseño Arquitectónico y estudio de Mecánica

de suelos, se procederá a elaborar los estudios de diseño estructural de acuerdo a las metas

previstas.

- Estudio de suelos y diseño de mezclas

1


Ver anexo B

El estudio de Diseño de mezcla se realizará en un laboratorio que demuestre

garantía y el cual consistirá en:

- Características de los materiales (agregados) el cual se utilizará para un

diseño de mezclas como:

.Granulometría de los agregados

.Modulo de fineza de los agregados.

Densidades aparentes de los agregados, incluyen la humedad normal de los

agregados con porcentajes de humedades en los poros de las partículas de los

agregados sobre el volumen total del agregado.

Absorciones de los agregados, determinante de la capacidad de adhesión

mecánica entre la superficie de los agregados.

Masas unitarias de los agregados, las masas de los agregados por unidad de

volumen.

Humedades de los agregados.

Dosificación en volumen y peso para concretos f’c=210kg/cm2, f’c=175kg/cm2

y f’c=140 Kg/cm2.

- Estudio de Impacto Ambiental

El Consultor deberá tener en cuenta que para elaborar el Estudio de Impacto Ambiental la

normatividad vigente.

ObjetivosCon el propósito de lograr la conservación del entorno ambiental del proyecto y la

mejora en las condiciones de vida de la población, el Estudio de Impacto

Ambiental del Estudio Definitivo del proyecto debe cumplir los siguientes objetivos:

a. Analizar las dimensiones físicas, biológicas, sociales, económicas y culturales

relacionadas con el proyecto y utilizarlas para orientar el desarrollo del

proyecto en armonía con la conservación del ambiente.

b. Identificar y evaluar los pasivos ambientales críticos y proponer las medidas

de mitigación correspondientes; así como calcular los respectivos costos para

su implementación.

c. Preparar un Plan de Manejo Ambiental, conformado por el Programa de

Medidas de Mitigación/Prevención, que contenga las medidas ambientales y

sociales adecuadas para evitar y/o mitigar los impactos negativos directos e

indirectos, determinados en las fases de inicio, ejecución y operación del

proyecto, así como la cuantificación de los respectivos costos.

Informe Final del Estudio de Impacto Ambiental

2


El Informe presentado deberá ser analítico, conciso con énfasis en los problemas

ambientales significativos, medidas y acciones recomendadas, enlazando la línea

de base (situación actual), pasivos ambientales; impactos potenciales ambientales

que se puedan suscitar en cada etapa del proyecto y de acuerdo a ello presentar

el Plan de Manejo Ambiental y programas respectivos.

Estudio de Impacto AmbientalResumen Ejecutivo.

1. Introducción

Antecedentes

Objetivos

Metodología

2. Descripción del Proyecto

3. Diagnóstico Ambiental del Área de Influencia del Proyecto

Área de Estudio

Descripción del Medio Ambiente:

Diagnóstico del Medio Físico

Diagnóstico del Medio Biótico

Diagnóstico del Medio Económico y Sociocultural

4. Identificación y Evaluación de Pasivos Ambientales

5. Identificación, Evaluación y Mitigación de Impactos Ambientales Potenciales

6. Conclusiones y Recomendaciones.

7. Anexos:

Panel fotográfico

Informes, Cuadros, Actas, etc.

Planos y Mapas.

El expediente técnico deberá tener coherencia en todas las especialidades desde las memorias

descriptivas, especificaciones técnicas presupuestas, cuadros, cronogramas etc., asimismo debe

existir concordancia entre los Ítems del presupuesto con las especificaciones técnicas y metrados.

12.5 Expediente Técnico:

El Expediente Técnico deberá ser elaborado y ordenado de acuerdo a la Directiva Vigente para la

Formulación de Expedientes Técnicos del Gobierno Regional Apurímac.

Contenido del Expediente TécnicoEl Consultor deberá presentar el Expediente Técnico completo, el mismo que debe contener la

siguiente documentación técnica:

1.- Índice:

1


El orden y contenido del Expediente técnico en general debe ser en secciones y por

especialidades acorde a lo señalado en el RNE (GE 020) y la Directiva Nº 001-2010

GR.APURIMAC/PR.

2. Formato SNIP 09: Declaratoria de viabilidad del PIP.

3. Disponibilidad del Terreno:

Se debe adjuntar a la ficha registral del predio emitida por Registros Públicos

Adjuntar el plano de localización y de Ubicación del predio con sus respectivas

Coordenadas UTM.

4. Comparación de metas estudio – Perfil viable.

5. Ficha técnica del proyecto

6. Resumen ejecutivo: Se debe mostrar aspectos generales y puntuales de todo el Estudio.

7. Memoria descriptiva del proyecto.

Adecuar el presente ítem a lo señalado en el FORMATO FF-02 de la Directiva Nº 001-2010-

GR.APURIMAC/PR.

Adjuntar fotografías del proyecto.

8. Memoria descriptiva por Especialidad del Proyecto.

Memoria Descriptiva Arquitectura.

Memoria Descriptiva Estructuras.

Memoria Descriptiva Instalaciones Eléctricas.

Memoria Descriptiva Instalaciones Sanitarias.

Memoria Descriptiva Instalaciones Especiales.

9. Estudios Básicos:

Estudios de Topografía

Estudio de Mecánica de Suelos.

Estudio de Diseño de Mezcla de Concreto.

Estudio de Impacto Ambiental

Plan de Contingencias según INDECI

10. Estudios Específicos, Cálculos y datos de diseño:

Diseño Arquitectónico.

Diseño Estructural.

Diseño Instalaciones Sanitarias.

Diseño de Instalaciones Eléctricas

Diseño de Instalaciones Especiales

11. Sustentación de Metrados.

12. Presupuesto Resumen

13. Presupuesto General

Presupuesto General del proyecto

Presupuesto de Arquitectura

Presupuesto de Estructuras

Presupuesto de Instalaciones Sanitarias.

Presupuesto Instalaciones Eléctricas

2


Presupuesto Instalaciones Especiales.

Presupuesto de Equipamiento.

Presupuesto de Capacitación.

14. Desagregados de Gastos Generales

15. Desagregado de Gastos de Supervisión.

16. Análisis de Costos Unitarios

17. Relación de Insumos del Costo Directo

18. Desagregado de herramientas y equipos.

19. Cronograma de Ejecución del Proyecto PERT-CPM.

20. Cronograma Valorizado de Ejecución del Proyecto.

21. Cronograma de Requerimiento de Materiales.

22. Cronograma de Requerimiento de Maquinaria y Equipo.

23. Cronograma de Requerimiento de Mano de Obra.

24. Determinación Fórmula Polinómica.

25. Especificaciones Técnicas.

26. Vulnerabilidad de Riesgo.

27. Impacto Ambiental.

28. Componente Mobiliario y Equipamiento.

29. Componente Capacitación

30. Planos y Ejecución y detalles.

Plano de Ubicación y Localización

Plano Topográfico

Planos Generales del Proyecto

Planos de Arquitectura y Detalles.

Plano de Estructura y Detalles

Planos de Instalaciones Sanitarias y Detalles.

Planos de Instalaciones Eléctricas y Detalles.

Planos de Instalaciones Especiales y Detalles.

Planos de Señalética y Seguridad según INDECI.

31. Anexos.

Formato SNIP. 02.

Cotizaciones.

Fotografías

12.6 Presentación de informes parciales

La presentación de los informes parciales se efectuara dentro del plazo previsto para la

ejecución del servicio comprende el cumplimiento de los plazos parciales para el caso de

cada una de las etapas, según el detalle siguiente:

INFORME Nº 01. Plazo de entrega: A los Veinte (20) días calendario, de iniciado el Plazo de

Ejecución del Servicio.

1


INFORME Nº 02. Plazo de entrega: A los Cuarenta (40) días calendario, de iniciado el Plazo

de Ejecución del Servicio.

INFORME Nº 03. Plazo de entrega: A los Setenta y cinco (75) días calendario, de iniciado el

Plazo de Ejecución del Servicio.

INFORME FINAL. Plazo de entrega: A los Noventa (90) días calendario, de iniciado el Plazo

de Ejecución del Servicio.

La vigencia del contrato será desde la firma del mismo por la Entidad y el Consultor, y/o

Empresa Consultora hasta la conformidad y liquidación del servicio por parte de las áreas

competentes de la Unidad Ejecutora. La conformidad y liquidación del servicio a la que se

hace referencia será otorgada inmediatamente después de ser emitida la Conformidad al

Expediente Técnico.

Cuadro N° 03 : Actividades a desarrollarN° Actividades 20 días

calendario

de inicio

el plazo

40 días

calendario

de inicio

el plazo

75 días

calendario

de inicio

el plazo

90 días

calendario

de inicio

el plazo

01 Presentación del Informe Nº 1 (Informe

Inicial, Informe Topográfico, Estudios

Mecánica de Suelos, Estudios de

Impacto Ambiental y Anteproyecto

Arquitectónico)

X

02 Presentación del Informe Nº 2

(Proyecto integral de las

especialidades de Arquitectura,

Estructuras, Instalaciones Sanitarias,

Instalaciones Eléctricas, debidamente

compatibilizados, que incluyan los

planos de obra, memorias descriptivas,

memorias de cálculo, especificaciones

técnicas además de los componentes

de Equipamiento, Mobiliario y

Capacitación.)

X

03 Presentación del Informe Nº 3

(Expediente Técnico completo

incluyendo además de metrados

presupuestos, perspectivas, recorrido

virtual memorias Descriptivas,

Memorias de Calculo Especificaciones

Técnicas, Planillas de Metrados,

Presupuestos y análisis de Costos

X

2


Unitarios) , formulas Polinómicas

04 Presentación del INFORME FINAL (El

Expediente Técnico definitivo

debidamente conformado y con el

desarrollo compatibilizado entre todas

sus especialidades y componentes.)

X

PRIMER INFORME.

DE LA REVISIÓN.-Según Contrato y Términos de Referencia el primer informe consta de los siguientes Ítems:

DISPONIBILIDAD DE TERRENO. Ficha Registral del Predio.

Certificado de Parámetros Urbanísticos otorgado por la Municipalidad

correspondiente.

Plano de Localización, Ubicación y Perimétrico de Acuerdo al Formato de la Ley

29090.

ESTUDIOS BÁSICOS.Estudios de Topografía.

El levantamiento topográfico debe contener un memoria descriptiva

Se realizara el levantamiento de las edificaciones existentes.

En los planos topográficos se debe consignar el área del terreno, perímetro, área

construida cuadro de coordenadas UTM, leyenda, cuadro de características de las

edificaciones existentes, cuadro de vanos, estado situacional del cerco perimétrico

entre otros.

Se deberá consignar si cuentan con los servicios de agua, luz, desagüe, teléfono, etc.

y sus puntos de ingreso al terreno.

Se realizará en todo el terreno el cual se va a intervenir, para los cálculos de corte y

relleno en donde se construirá la futura edificación. Así mismo para ubicar los

módulos existentes y futuros.

Se trazarán y establecerán los perfiles longitudinales y secciones transversales de la

zona donde se proyecte los nuevos módulos.

Se realizará el levantamiento topográfico detallado de la zona: altimétrica y

planimétrico. Para ser dibujados la curva a nivel cada 0.50m.

Se dejarán en el terreno las referencias (BMs) necesarias mediante hitos, estacas,

etc., protegidos y fuera del área de las explanaciones que permitan su ubicación en

cualquier momento y el replanteo en el momento de la ejecución. Se determinará

claramente los límites de la propiedad.

1


Estudios de Mecánica de Suelos. Los ensayos de Mecánica de Suelos deben de realizarse en un Laboratorio

acreditado por INDECOPI; debido a que en la zona no existe ningún Laboratorio

acreditado se podrá aceptar Laboratorios de Mecanice de suelos de instituciones

públicas o privadas que acrediten que la actividad principal es según clasificación

SUNAT ENSAYOS Y CALIDAD DE MATERIALES para lo cual se deberá presentar la

Ficha SUNARP, SUNAT y la Licencia de Funcionamiento del Laboratorio, caso

contrario no se admitirá el estudio.

El Estudio de Mecánica de Suelos deberá estar de acuerdo la Norma E050 de Suelos

y Cimentaciones.

El estudio de Suelos comprenderá.

o Geología general del área de Estudio

o Toma de muestra y mapeo de calicatas (mínimo 3).

Ensayo de Laboratorio de Mecánica de Suelo:

. Clasificación SUC y ASSHTO.

. Límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad.

. Porcentaje de Humedad.

. Densidad

. Permeabilidad

. Ensayo especial de corte directo.

Ensayo de Laboratorio de mecánica de Rocas (si existiere roca en el terreno)

Cálculos de parámetros técnicos:

. Determinación de cohesión y ángulo de fricción.

. Análisis de Cimentación.

. Cálculo de capacidad portante admisible.

Confección del perfil estratigráfico

Agua subterránea y su influencia en la cimentación (de ser el caso), Propuesta de

drenaje.

Conclusiones y Recomendaciones

Fotografías

Planos y Anexos.

Estudios de Diseño de Mezcla. Ubicación de Canteras.

Concreto 210 kg/cm2.

Concreto 175 kg/cm2.

ESTUDIOS ESPECÍFICOS.Diseño Arquitectónico.

2


El anteproyecto, será elaborado en concordancia con las metas establecidas en el perfil del

proyecto de inversión declarado viable y normatividad vigente, el cual forma parte del

presente término de referencia.

La concepción arquitectónica deberá tomar criterios y volumetrías acordes con la categoría de

la institución educativa; así mismo, deberá integrarse dentro de la modernidad, al entorno

urbano y contexto geográfico.

Para la revisión y aprobación correspondiente, se presentara los siguientes documentos:

Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios.

Estudio de Impacto vial de ser necesario, previa coordinación con la Municipalidad.

Memoria descriptiva General del Anteproyecto.

Levantamiento Arquitectónico de las edificaciones existentes, señalando las

construcciones a demoler, remodelar u otro que corresponda.

Anteproyecto arquitectónico.

Plano de Localización y Ubicación de acuerdo a la norma vigente en escala

1:500, 1:10,000 según corresponda.

Planta General de Distribución por pisos escala 1:200, según corresponda.

Plano General de techos 1:200, según corresponda.

Cortes y Elevaciones en escala 1:200.

Planos de Señalización y rutas de evacuación.

Perspectivas en 3D que contemplen la volumetría de la propuesta.

IMPACTO AMBIENTAL.Impacto Ambiental.

El Contenido del Estudio de Impacto Ambiental debe estar de acuerdo a la

DIRECTIVA 001 – 2010 – GR.APURIMAC/PR, Formato FF-03 (Contenido Mínimo de

Evaluación de Impacto Ambiental).

SEGUNDO INFORME.

DE LA REVISIÓN.- Según Contrato y Términos de Referencia el Segundo Informe consta de los

siguientes Ítems:

MEMORIA DESCRIPTIVA POR ESPECIALIDAD DEL PROYECTO.Memoria Descriptiva Arquitectura.A.- INTRODUCCIÓN

1.- GENERALIDADES

2.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

3.- NOMBRE DE LA OBRA

4.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Dirección:

1


Localidad:

Distrito:

Provincia:

Departamento:

Región:

5.- LOCALIZACIÓN EDUCATIVA

6.- CAPACIDAD

B.- METAS

C.- UBICACIÓN ESPECÍFICA

1. LOCALIZACIÓN Y ENTORNO URBANO

2. TERRENO

3. ACCESOS

4. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

4.1 Agua

4.2 Desagüe

4.3 Energía Eléctrica

D.- CRITERIOS DE DISEÑO

1. ZONIFICACIÓN

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ESTUDIOS ESPECÍFICOS, CÁLCULO Y DATOS DE DISEÑO.

Diseño Estructural. Parámetros de Diseño

Predimensionamiento de Estructuras.

Cargas y Pesos Unitarios.

Metrados de Cargas.

Modelo Matemático de los Pórticos Planteados.

Espectro Sísmico.

Calculo de Desplazamiento de nudos.

Resultados de Elementos: Vigas, Columnas y Placas (Fuerza Axial, Corte,

Momentos)

Resultado en la Base de la Edificación.

Cálculo de Elementos: Vigas, Columnas y Placas, Losas Aligeradas, Escaleras y

otros.

Calculo de Cimentación.

Diseño de Instalaciones Sanitarias. Calculo de la Demanda.

Calculo de la red de Agua Fría.

2


Calculo de la red de Aguas Servidas.

Calculo de la Red de Evacuación de Aguas Pluviales.

Diseño de Instalaciones Eléctricas. Calculo de la Demanda.

Diseño de Instalaciones Eléctricas.

Diseño de Instalaciones Especiales. Calculo de la Demanda.

Diseño de Instalaciones Especiales.

COMPONENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.Componente Mobiliario y Equipamiento.

Resumen Ejecutivo

Memoria Descriptiva

Metrados

Presupuesto

Gastos Generales

Análisis de Costos Unitarios

Relación de Insumos

Cronograma de ejecución PERT-CPM

Especificaciones Técnicas

Planos y detalles.

Anexos y Cotizaciones.

COMPONENTE CAPACITACIÓN.Componente Capacitación.- El cual debe ser desarrollado en concordancia con el estudio

de preinversión y la DIRECTIVA N° 006-2011.GR.APURIMAC/PR.

TERCER INFORME (BORRADOR DEL INFORME FINAL).

1.- Índice: El orden y contenido del Expediente técnico en general debe ser en secciones y por

especialidades acorde a lo señalado en el RNE (GE 020), la Directiva Nº 001-2010-

GR.APURIMAC/PR y Términos de Referencia.

2.- Formato SNIP 09: Declaratoria de viabilidad del PIP.

3.- Disponibilidad del Terreno: (1er Informe).

4.- Comparación de metas estudio – perfil viable: Formato SNIP 15 y 16.

5.- Ficha técnica del proyecto.

Según Formato FF-01 de la Directiva 001-2010-GR.APURIMAC/PR.

1


6.- Resumen ejecutivo: Se debe mostrar aspectos generales y puntuales de todo el

proyecto.

7.- Memoria descriptiva del Proyecto.Adecuar el presente ítem a lo señalado en el FORMATO FF-02 de la Directiva Nº 001-2010-

GR.APURIMAC/PR.

Adjuntar fotografías del proyecto.

8.- Memoria descriptiva por Especialidad del Proyecto.Memoria Descriptiva Arquitectura. (2do Informe).

Memoria Descriptiva Estructuras.

Memoria Descriptiva Instalaciones Eléctricas.

Memoria Descriptiva Instalaciones Sanitarias.

Memoria Descriptiva Instalaciones Especiales.

9.- Estudios Básicos:Estudios de Topografía. (1er Informe).

Estudio de Mecánica de Suelos. (1er Informe).

Estudio de Diseño de Mezcla. (1er Informe).

Ubicación de Canteras

Diseño de Concreto f’c=210 kg/cm2.

Diseño de Concreto f’c=175 kg/cm2.

10.- Estudios Específicos, Cálculos y datos de diseño:Diseño Arquitectónico. (1er Informe).

Diseño Estructural. (2do Informe).

Diseño de Instalaciones Sanitarias. (2do Informe).

Diseño de Instalaciones Eléctricas. (2do Informe).

Diseño de Instalaciones Especiales. (2do Informe).

11.- Sustentación de metrados. Resumen de Metrados.

Metrados de Arquitectura.

Metrados de Estructuras.

Metrados de Instalaciones Sanitarias.

Metrados de Instalaciones Eléctricas.

Metrados de Instalaciones Especiales.

12.- Presupuesto Resumen.13.- Presupuesto General. Presupuesto General del Proyecto.

Presupuesto de Arquitectura.

Presupuesto de Estructura.

Presupuesto de Instalaciones Sanitarias.

Presupuesto de Instalaciones Eléctricas.

Presupuesto de Instalaciones Especiales.

14.- Desagregado de Gastos Generales.

2


15.- Desagregado de Gastos de Supervisión.16.- Análisis de Costos Unitarios.Análisis de Costos Unitarios de Arquitectura.

Análisis de Costos Unitarios de Estructura.

Análisis de Costos Unitarios de Instalaciones Sanitarias.

Análisis de Costos Unitarios de Instalaciones Eléctricas.

Análisis de Costos Unitarios de Instalaciones Especiales.

17.- Relación de Insumos del Costo Directo.18.- Desagregado de herramientas y equipos.19.- Cronograma de Ejecución del Proyecto PERT CPM.20.- Cronograma Valorizado de Ejecución del Proyecto.21.- Cronograma Requerimiento de Materiales..22.- Cronograma Requerimiento de Maquinaria y Equipo.23.- Cronograma de Requerimiento de Mano de Obra.24.- Determinación Fórmula Polinómica. 25.- Especificaciones Técnicas.

Especificaciones Técnicas de Arquitectura.

Especificaciones Técnicas de Estructura.

Especificaciones Técnicas de Instalaciones Sanitarias.

Especificaciones Técnicas de Instalaciones Eléctricas.

Especificaciones Técnicas de Instalaciones Especiales.

26.- Plan de Seguridad de Obra.El contenido del plan de seguridad deberá estar de acuerdo a la normativa vigente.

27.- Vulnerabilidad de Riesgo.28.- Impacto Ambiental. (1er Informe).

El Contenido del Estudio de Impacto Ambiental debe estar de acuerdo a la

DIRECTIVA 001 – 2010 – GR.APURIMAC/PR, Formato FF-03 (Contenido Mínimo de

Evaluación de Impacto Ambiental), concordado con el Anexo 01.

29.- Componente Mobiliario y Equipamiento. (2do Informe).

30.- Componente Capacitación. (2do Informe).

31.- Planos de Ejecución y detalles. Plano de Ubicación y Localización.

Plano Topográfico.

Planos Generales del Proyecto.

Planos de Arquitectura y Detalles.

Planos de Estructura y Detalles.

Planos de Instalaciones Sanitarias y Detalles.

Planos de Instalaciones Eléctricas y Detalles.

Planos de Instalaciones Especiales y Detalles.

32.- Anexos. Formato SNIP N° 02.

1


Cotizaciones.

Fotografías.

Otros.

CUARTO INFORME (INFORME FINAL).

DE LA PRESENTACIÓN.- Reproducción del Expediente Técnico en 04 ejemplares en físico con su respectiva

información digital debidamente firmadas por El Jefe de Proyecto y los profesionales

responsables de cada especialidad que han participado en la Elaboración del

Expediente Técnico.

Presentación de una Maqueta Virtual que permita visualizar la simulación del

recorrido.

Presentación de una Maqueta Física del Proyecto a una escala adecuada y que

permita la visualización de la propuesta arquitectónica, en tablero rígido con cobertura

acrílica.

12.6 De la Presentación de los Informes

El Consultor presentara los informes en mesa de partes del Gobierno Regional, éstos

deberán contar con el contenido mínimo exigido de conformidad a los términos de referencia,

lo cual será verificado por el supervisor o inspector, quien visará y procederá a la revisión y

evaluación; en caso de no cumplir con el contenido mínimo exigido se procederá a la

devolución sin revisión del informe al consultor, hecho que considerará la Entidad como no

presentado.

En cada una de las etapas de entrega del Expediente Técnico, además de la documentación

escrita y gráfica (planos), EL CONSULTOR deberá entregar en medio digital (CD) todos los

documentos presentados en versión física.

12.7 Revisión y aprobación de informesEl Gobierno Regional revisará y aprobará los Informes a través del Supervisor o Inspector.

Cuando el Supervisor o Inspector haga consultas o solicite la opinión y/o revisión del

Formulador del Estudio de pre inversión y/o de la OPI Regional y/o de la Sub Gerencia de

Estudios Definitivos correspondientes en cualquier etapa de la Elaboración del Expediente

Técnico, los plazos que demore la absolución de dichas consultas, opinión o revisión, no

serán computables para los plazos de revisión del Supervisor o Inspector; y de presentación

de los Informes y del Expediente Técnico por parte del Consultor, pudiendo solicitar éste

formalmente la modificación del cronograma de presentación de informes no generando

derecho a reclamar pagos adicionales por ningún concepto al Consultor.

2


FORMA DE PAGO La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del consultor por concepto de los servicios

prestados. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada y aprobada la respectiva

prestación.

Los pagos, en este rubro de elaboración de Expediente Técnico, se efectuarán en las

siguientes etapas:

N° de Informe

%Presentación De Informes

1 20.00% A la presentación del Informe N°01 y de acuerdo a los plazos y contenido indicado en el Cuadro N°03: Actividades a desarrollar, previa aprobación del Supervisor o Inspector.

2 20.00% A la presentación del Informe N°02 y de acuerdo a los plazos y contenido indicado en el Cuadro N°03: Actividades a desarrollar, previa aprobación del Supervisor o Inspector.

3 25.00% A la presentación del Informe N°03 y de acuerdo a los plazos y contenido indicado en el Cuadro N°03 : Actividades a desarrollar, previa aprobación del Evaluador

4 25.00% A la presentación del Informe Final de acuerdo a los plazos y contenido indicado en el Cuadro N°03: Actividades a desarrollar, previa aprobación del Supervisor o Inspector.

10.00% A la Aprobación Resolutiva del Expediente Técnico y a la presentación del Informe de Consistencia del SNIP Formato 15 o 16, según corresponda, Actividades a desarrollar, previa aprobación del Supervisor o Inspector.

12.8 RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIOLa recepción y conformidad del servicio será responsabilidad de la Sub Gerencia de Estudios

Definitivos a través del Supervisor de Estudios. En caso de observaciones se otorgará un

plazo en función a la complejidad, que no excederá de 1/5 del plazo contractual ni ser menor

de dos días, siempre que las observaciones no constituyan obligaciones esenciales del

Consultor.

12.9 COORDINACIÓN DURANTE EL PROCESOEl CONSULTOR y/o EMPRESA CONSULTORA deberá informar con la respectiva

anticipación, la fecha en que se realizará el trabajo de campo, de tal manera que se pueda

planificar y coordinar con el Supervisor o Inspector.

Conforme se vaya realizando las actividades del estudio, se mantendrán las reuniones de

trabajo que sean necesarias entre el CONSULTOR y Supervisor o Inspector a fin de aclarar

cualquier inquietud que pueda darse en la elaboración del Expediente Técnico.

12.10 PLAZO DE ENTREGA DE OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y SUBSANACIONES

1


1. El INSPECTOR O SUPERVISOR revisará el Informe Nº 01, en el plazo de hasta

CINCO (5) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción y comunicará sus

observaciones y recomendaciones al Consultor de ser el caso, a través de la Sub Gerencia

de Estudios definitivos. El CONSULTOR, subsanará o aclarará las observaciones e incorporar

a las recomendaciones formuladas para esta etapa en un plazo de CINCO (05) días

calendarios. Además de ello deberá contar con la conformidad de la Sub Gerencia de

Estudios. Excedido el plazo establecido, será sujeto a penalidad establecida en la Ley.

2. El INSPECTOR O SUPERVISOR revisará el Informe Nº 02, en el plazo de hasta

CINCO (5) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción y comunicará sus

observaciones y/o recomendaciones al Consultor de ser el caso, a través de la Sub Gerencia

de Estudios Definitivos. El CONSULTOR, subsanará o aclarará las observaciones e

incorporará las recomendaciones formuladas para esta etapa en un plazo de SIETE (07) días

calendarios. Además de ello deberá contar con la conformidad de la Sub Gerencia de

Estudios. Excedido el plazo establecido, será sujeto a penalidad establecida en la Ley.

3. El INSPECTOR O SUPERVISOR CONJUNTAMENTE CON EL CRAET revisará el

Informe Nº 03, en el plazo de hasta SIETE (7) días hábiles siguientes a la fecha de su

recepción y comunicará sus observaciones y/o recomendaciones al Consultor de ser el caso,

a través de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos.

El CONSULTOR, subsanará o aclarará las observaciones e incorporará las recomendaciones

formuladas para esta etapa en un plazo de SIETE (07) días calendarios.

Excedido el plazo establecido, será sujeto a la penalidad establecida en la Ley.

4. El INSPECTOR O SUPERVISOR CONJUNTAMENTE CON EL CRAET revisará el

Informe Final y Expediente Técnico Definitivo, en el plazo de hasta CINCO (05) días hábiles

siguientes a la fecha de haberlo recepcionado y comunicará sus observaciones y/o

recomendaciones al Consultor de ser el caso, a través de la Sub Gerencia de Estudios

Definitivos. El CONSULTOR tiene cinco (05) días calendario siguientes a la recepción de las

observaciones y/o recomendaciones formuladas por el evaluador al Informe Final para

realizar el levantamiento con las subsanaciones y/o aclaraciones requeridas. Para

esta etapa la demora en el levantamiento de las observaciones fuera del plazo indicado está

sujeta a la multa por moras indicada en el Contrato.

5. El CRAET emitirá opinión favorable para el otorgamiento de la conformidad al

Expediente Técnico en un plazo máximo de CINCO (05) días hábiles.

La documentación que se genere durante la ejecución del Estudio constituirá propiedad

intelectual de EL GOBIERNO REGIONAL, y no podrá ser utilizada para fines distintos a los

del Estudio sin consentimiento escrito de dicha Entidad.

En caso de resolución del contrato, el expediente técnico en las condiciones que se

encontrase pasara a poder de la Entidad, cediendo el CONSULTOR sus derechos de autoría

de manera automática.

2


12.11 OTRAS RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOREl CONSULTOR y/o EMPRESA CONSULTORA asumirá la responsabilidad técnica total

por los servicios profesionales prestados para la elaboración del Expediente Técnico de

Construcción de infraestructura, Mitigación, equipamiento y capacitación.

Complementar y contrastar la información de todas las especialidades (arquitectura,

estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas, equipamiento,

capacitación) y de las áreas involucradas para lograr los objetivos del expediente técnico.

El consultor deberá respetar los lineamientos generales de los estudios de pre inversión y los

términos de referencia, sin que este sea limitativo a las necesidades reales del proyecto el

cual se está formulando por lo cual se deberá considerar las partidas necesarias que

aseguren el correcto funcionamiento sin que este sea causal de ampliaciones de plazo y/o

adicionales de pago.

Brindar las facilidades correspondientes, directamente y a través de los diferentes

especialistas, al desarrollo del trabajo que efectuará El EVALUADOR, designado para

monitorear y evaluar la Elaboración del Expediente Técnico definitivo.

Coordinar la ejecución del estudio con El EVALUADOR y con la Sub Gerencia de Estudios

Definitivos de la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Apurímac

La revisión de los documentos y planos por parte de EL GOBIERNO REGIONAL, durante la

elaboración del Expediente Técnico, no exime al Consultor de la responsabilidad final y total

del mismo.

En atención a que el Consultor es el responsable absoluto del Estudio que realiza, deberá

garantizar la calidad del Estudio y responder por el trabajo realizado, de acuerdo a las normas

legales durante los siguientes cinco (5) años, desde la fecha de conformidad del Expediente

Técnico por parte de EL GOBIERNO REGIONAL, por lo que en caso de ser requerido para

cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su concurrencia.

En caso de no concurrir a la citación antes indicada, se hará conocer su negativa a la

Gerencia General Regional, al OSCE y finalmente a la Contraloría General de la República, a

los efectos legales consiguientes, en razón de que el servicio de consultoría prestado es un

acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.

12.12 PENALIDADLa penalidad se aplicará, si el consultor incurre en retraso injustificado en la presentación de

los informes establecidos en los presentes términos de referencia, de corresponder, la

penalidad será automáticamente aplicada sobre el monto de la etapa del contrato por cada

día natural de retraso de entrega del informe respectivo. En ningún caso el monto individual o

acumulado de las penalidades excederá el 10% del monto total contratado.

Para el cálculo de la penalidad, se utilizará la fórmula que la Ley de Contrataciones y su

Reglamento establecen, aplicándose el artículo 165º del Reglamento de la Ley 1017, Decreto

1


Supremo Nº 184-2008-EF. La Entidad hará efectiva la multa, deduciéndola del monto de la

factura siguiente que emita el Proveedor.

12.12.1 Otras PenalidadesDe conformidad con el artículo 166º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

se establecen las siguientes penalidades que son objetivas, razonables y congruentes con el

objeto de la convocatoria hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato vigente. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la

penalidad por mora

Las penalidades enumeradas se calcularán aplicando los porcentajes señalados al monto

contractual, las mismas que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la

liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la

garantía de fiel cumplimiento

12.13 CONDICIONES DE ENTREGA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN DIGITAL

Las fuentes digitales del expediente técnico no deberán tener restricciones de ninguna índole

(clave, programas de sólo lectura, PDF, etc.)

1) Textos: en Word.

2) Hojas de cálculo y cronogramas: en Excel, Ms Project

3) Análisis Estructural: en SAP o Similar.

4) Planos: En Autocad.

N° PENALIDADES MULTA

1CAMBIO DE PROFESIONAL Cuando el contratista realice el cambio del profesional propuesto en su propuesta técnica. La penalidad será por profesional.

5/100

2

INASISTENCIA A REUNIONES DE COORDINACIÓNCuando el CONSULTOR no asista a las reuniones convocadas por la Entidad en la oportunidad y con su equipo solicitado. La penalidad será por cada reunión.

1/100

2


5) Presupuestos: En S 10.

Así mismo el consultor y/o Empresa Consultora deberá de elaborar el Formato 15 y 16 de

compatibilidad de expediente Técnico.

En cada una de las etapas de entrega del Expediente Técnico, además de la documentación

escrita y gráfica (planos), EL CONSULTOR deberá entregar en medio digital (CD) todos los

documentos físicos a presentar.

12.14 ADELANTO DIRECTOPara el proceso de elaboración del Expediente Técnico, la Entidad No otorgará Adelantos.

13.- REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

13.1.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO:

La Supervisión y Control del Proyecto durante la EJECUCIÓN DE LA OBRA, estará a cargo de la Gerencia Regional de Infraestructura y la Dirección Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión del Gobierno Regional de Apurímac.

El Contratista estará sujeto a la verificación de la participación del personal profesional propuesto durante el periodo que corresponda a la etapa de ejecución de la obra

13.2.- EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO:

La ejecución del proyecto se realizara y se desarrollara de acuerdo a lo establecido en el contenido del Expediente Técnico aprobado por la Gerencia Regional de Infraestructura y para la recepción del mismo, se tendrá en cuenta la ejecución completa de todas las metas consideradas.

13.3.- OTRAS CONSIDERACIONES:

El postor para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente convocatoria deberán tener presente lo siguiente:

a) Revisar detenidamente los documentos relacionados, y de ser el caso, comunicar por escrito, dentro del plazo las consultas u observaciones, para absolver las aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se entenderá que el postor está de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas.

b) Efectuar una detenida inspección del lugar donde se va a ejecutar el proyecto. La presentación de la Propuesta implica la fáctica aceptación del Postor de no haber encontrado inconveniente alguno para la ejecución del proyecto dentro de los plazos programados.

c) El Postor, de considerar necesario realizara la visita de campo antes de la presentación de propuesta

d) Durante la ejecución de obra, las coordinaciones que realiza el Contratista serán con la Sub Gerencia de Obras y la Dirección Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión.

d) La sustitución del residente sólo procederá previa autorización escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de los ocho (8) días hábiles

1


siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerará aprobada la sustitución. El reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.

e) No resulta aplicable la aprobación de adicionales por errores, omisiones y deficiencias del Expediente Técnico, por lo que el contratista asumirá la entera responsabilidad por su diseño, debiendo prever las eventualidades que pudieran afectar su ejecución. Corresponde al contratista asumir económicamente los errores que posteriormente se advierta en el Expediente Técnico.

f) El reajuste de precios debe efectuarse a partir de la fecha de determinación del presupuesto de obra, la que forma parte del Expediente Técnico de obra.

13.4. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA, es el responsable de la calidad y de los vicios ocultos de la obra hasta por un

plazo máximo de 7 años contados a partir de la recepción conforme de parte de la comisión

designada para tal fin.

13.5. AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS

La amortización de los adelantos se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Art. 173 del RLCE.

13.6. VALORIZACIONES Y METRADOS

13.6.1 SOBRE LAS VALORIZACIONES.

Las Valorizaciones serán Mensuales y los cuales tienen el carácter de pagos a cuenta y serán

elaboradas el último día de cada periodo previsto en las Bases por el SUPERVISOR O INSPECTOR

y el CONTRATISTA, de conformidad y en cumplimiento con el artículo 197º RLCE.

13.6.2 DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES

Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación de la valorización, entre el

CONTRATISTA y el INSPECTOR o SUPERVISOR o GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC, según

sea el caso, estas deberán de ser resueltas de acuerdo a lo establecido en el Articulo N°199 del

RLCE.

13.7 AMPLIACIONES DE PLAZO

De conformidad con el artículo 41° de la Ley el CONTRATISTA puede solicitar la ampliación de plazo

pactado por las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la

ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al CONTRATISTA.

b) Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles al

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC.

c) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.

d) Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el CONTRATISTA ampliará

el plazo de las garantías que hubiere otorgado.

2


Para que proceda una ampliación de plazo, deberá observarse el procedimiento y plazos regulados

en los artículos 200°, 201° y 202° Reglamento.

13.8 EFECTOS DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL

En virtud de la ampliación otorgada, la entidad ampliara el plazo de los otros contratos celebrados por

esta y vinculados directamente al contrato principal, de acuerdo con los artículos 202°, 203° y 204°

del Reglamento.

13.9 DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Las demoras injustificadas durante la ejecución de la obra el CONTRATISTA está obligado a cumplir

los avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra vigente. En caso de retraso

injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea

menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha,

el INSPECTOR o SUPERVISOR ordenará al CONTRATISTA que presente, dentro de los siete (7)

días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se

garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de

obra.

La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el párrafo precedente podrá

ser causal para que opere la intervención económica de la obra o la resolución del contrato. El nuevo

calendario no exime al CONTRATISTA de la responsabilidad por demoras injustificadas, ni es

aplicable para el cálculo y control de reintegros.

Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada sea menor al ochenta por ciento (80%) del

monto acumulado programado del nuevo calendario, el inspector o el SUPERVISOR anotará el hecho

en el cuaderno de obra e informará a GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC. Dicho retraso podrá

ser considerado como causal de resolución del contrato o de intervención económica de la obra, no

siendo necesario apercibimiento alguno al CONTRATISTA de obra.

13.10 INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC podrá, de oficio o a solicitud de parte, intervenir

económicamente la obra en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones

contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos. La intervención económica de

la obra es una medida que se adopta por consideraciones de orden técnico y económico con la

finalidad de culminar la ejecución de los trabajos, sin llegar al extremo de resolver el contrato.

La intervención económica de la obra no deja al CONTRATISTA al margen de su participación

contractual y sus obligaciones correspondientes, perdiendo el derecho al reconocimiento de mayores

gastos generales, indemnización o cualquier otro reclamo, cuando la intervención sea consecuencia

del incumplimiento del contratista.

Si el CONTRATISTA rechaza la intervención económica, el contrato será resuelto, de conformidad

con lo indicado en el artículo 206º del Reglamento.

1


13.11 RECEPCIÓN DE OBRA Y PLAZOS

En la fecha de la culminación de la obra el residente anotará tal hecho en el Cuaderno de Obra y

solicitará la recepción de la misma. El Inspector/SUPERVISOR, en un plazo no mayor de cinco (05)

días posteriores a la anotación señalada, lo informará a el GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC,

ratificando o no lo indicado por el Residente.

En caso que el Inspector/SUPERVISOR verifique la culminación de la obra, el GOBIERNO

REGIONAL DE APURIMAC procederá a designar un Comité de Recepción dentro de los siete (07)

días siguientes a la recepción de la comunicación del Inspector/SUPERVISOR. Dicho comité estará

integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto,

según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o SUPERVISOR.

En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el Comité de

Recepción, junto con el CONTRATISTA, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en

los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar

el funcionamiento de las instalaciones y equipos.

Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procederá a la recepción de la obra,

teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el CONTRATISTA. El Acta de Recepción

deberá ser suscrita por los miembros del Comité y el CONTRATISTA.

De existir observaciones, éstas se consignarán en el Acta respectiva y no se recibirá la obra. A partir

del día siguiente, el CONTRATISTA dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra

para subsanar las observaciones, plazo que se computará a partir del quinto día de suscrita el Acta.

Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no darán derecho al pago de ningún

concepto a favor del CONTRATISTA ni a la aplicación de penalidad alguna.

Subsanadas las observaciones, el CONTRATISTA solicitará nuevamente la recepción de la obra en el

Cuaderno de Obra, lo cual será verificado por el Inspector/SUPERVISOR e informado a GOBIERNO

REGIONAL DE APURIMAC, según corresponda, en el plazo de tres (03) días siguientes de la

anotación. El Comité de Recepción se constituirá en la obra dentro de los siete (07) días siguientes de

recibido el informe del SUPERVISOR. La comprobación que realizará se sujetará a verificar la

subsanación de las observaciones formuladas en el Acta, no pudiendo formular nuevas

observaciones.

De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de Recepción, se suscribirá el

Acta de Recepción de Obra.

Si en la segunda inspección el Comité de Recepción constata la existencia de vicios o defectos

distintos a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepción de

Obra, informará a GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC para que este, solicite por escrito al

CONTRATISTA las subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios ocultos.

En caso que el CONTRATISTA o el Comité de Recepción no estuviesen conformes con las

observaciones o la subsanación, según corresponda, anotará su discrepancia en el Acta respectiva.

El Comité de Recepción elevará a la máxima autoridad administrativa de el GOBIERNO REGIONAL

2


DE APURIMAC, todo lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones en el plazo máximo

de cinco (5) días. El GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC deberá pronunciarse sobre dichas

observaciones en igual plazo. De persistir la discrepancia, ésta se someterá a conciliación y/o

arbitraje, dentro de los quince (15) días siguientes al pronunciamiento del GOBIERNO REGIONAL DE

APURIMAC.

Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación, el GOBIERNO

REGIONAL DE APURIMAC comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes,

salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el CONTRATISTA, dará por vencido

dicho plazo, tomará el control de la obra, la intervendrá económicamente y subsanará las

observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento

establecido en el Reglamento.

Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se considerará

como demora para efecto de las penalidades que correspondan y podrá dar lugar a que GOBIERNO

REGIONAL DE APURIMAC resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere

el presente artículo podrán ser aplicadas hasta el tope señalado en la Ley, el Reglamento o el

Contrato, según corresponda.

Si por causas ajenas al CONTRATISTA la recepción de la obra se retardara, superando los plazos

establecidos en el Artículo 210° del Reglamento, para tal acto, el lapso de la demora se adicionará al

plazo de ejecución de la misma y se reconocerá al CONTRATISTA los gastos generales debidamente

acreditados, en que se hubiese incurrido durante la demora.

Si en el proceso de verificación de la subsanación de las observaciones, el comité de recepción

constata la existencia de vicios o defectos distintas a las observaciones antes formuladas, sin

perjuicio de suscribir el Acta de Recepción de Obra, informará al GOBIERNO REGIONAL DE

APURÍMAC para que ésta solicite por escrito al CONTRATISTA las subsanaciones del caso, siempre

que constituyan vicios ocultos.

13.12 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

El CONTRATISTA presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos

detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de

ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de obra.

Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida, GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC deberá

pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el CONTRATISTA o de considerarlo

pertinente, elaborando otra, y notificará al CONTRATISTA para que éste se pronuncie dentro de los

quince (15) días siguientes.

Si el CONTRATISTA no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será

responsabilidad exclusiva del GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC en idéntico plazo, siendo los

gastos de cargo del CONTRATISTA. Por lo que el GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC notificará

la liquidación al CONTRATISTA para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

1


La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la

otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse

dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por

aprobada la liquidación con las observaciones formuladas.

Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la

solución de Controversias establecidas en el artículo 42° y 52° de la Ley y Artículo 211° del

Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

No se procederá a la liquidación mientras existan Controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado aprobada o consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda,

culmina definitivamente el Contrato y se cierra el Expediente respectivo.

Con la liquidación, el CONTRATISTA entregará al GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC los planos

post construcción y la minuta de Declaratoria de Fábrica o la Memoria Descriptiva Valorizada, según

sea el caso.

13.13 PENALIDADES

La entidad aplicara las penalidades al contratista en caso de incumplimiento lo establecido en el

Articulo N°165 del RLCE.

Asimismo la Entidad aplicara las penalidades respectivas por Incumplimiento del Contrato.- La

Garantía de Fiel Cumplimiento, se ejecutará en su totalidad, solo cuando la resolución por la cual

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC resuelve el Contrato por causa imputable al CONTRATISTA,

haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare

procedente la decisión de resolver el Contrato. El monto de las garantías corresponderá íntegramente

a GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC, independientemente de la cuantificación del daño

efectivamente irrogado.

13.14 OTRAS PENALIDADES QUE IMPONGA LA INSTITUCIÓN

De conformidad con el artículo 166º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se

establecen las siguientes penalidades que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la

convocatoria hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato

vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma

independiente a la penalidad por mora.

2


N°

PENALIDADES MULTA

1

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓNCuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto

peatonal o vehicular incumpliendo las normas, además de las señalizaciones

solicitadas por el GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC. La multa es por cada

día.

1/1000

2

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONALCuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de

seguridad. La multa es por cada día.

1/1000

3

PRUEBAS Y ENSAYOSCuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para

verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones y es requerido por el

supervisor. La multa será por vez.

1/1000

4

RESIDENTE DE OBRACuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma permanente en la obra.

La multa es por cada día.

5/1000

5

EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICACuando el contratista no presente los equipos declarados en la propuesta técnica,

luego de 07 días de ser requerido por el supervisor. Cuando la falta de este

equipo afecte el correcto desarrollo de la Obra.

1/1000

6

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGODe no presentar el Contratista los comprobantes que acrediten la cancelación del

citado seguro, dentro de los 10 días siguientes al inicio de obra, se le aplicará la

penalidad que se señala.

S/.

5,000

7

RETRASOS INJUSTIFICADOS

Respecto al avance de obra mensual con relación al cronograma de ejecución de

obra aprobado, el contratista será sujeto a una penalidad del monto de la

valorización mensual.

2/100

8

ACCESO AL CUADERNO DE OBRA, en caso que el Contratista no permita el

acceso al cuaderno de Obra al supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, se

aplicara la penalidad por cada día de dicho impedimento

5/1000

Las penalidades enumeradas se calcularán aplicando los porcentajes señalados al monto contractual,

las mismas que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, o si

fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

13.15 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44º de la Ley, cualquiera de las partes podrá resolver

el contrato sin responsabilidad de ninguna de ellas, en caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de

manera definitiva la continuación del contrato.

1


Cuando se resuelva el contrato, por causas imputables a alguna de las partes, se deberá resarcir los

daños y perjuicios ocasionados.

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo a las causales

establecidas en el artículo 168º del Reglamento, la parte perjudicada deberá requerirlo mediante

carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor de quince (15) días, bajo apercibimiento de

resolver el contrato. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá

el contrato en forma total o parcial, comunicándola mediante carta notarial la decisión de resolver el

contrato.

La resolución parcial solo involucrará a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y

siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, y

que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de GOBIERNO REGIONAL DE

APURÍMAC. En tal sentido el requerimiento que se efectúe deberá precisar con claridad qué parte del

contrato quedaría resuelta si persistiese el incumplimiento. De no hacerse tal precisión se entenderá

que la resolución será total en caso de persistir el incumplimiento, artículo 169º del Reglamento.

La resolución del contrato de obra determina la inmediata paralización de la misma, salvo los casos

en que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construcción, no

sea posible.

La parte que resuelve, deberá indicar en su carta de resolución, la fecha y hora para efectuar la

constatación física e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación no menor de dos (2) días.

En esta fecha, las partes se reunirán en presencia de Notario Público o Juez de Paz, de conformidad

con lo dispuesto en el tercer y cuarto párrafo del art. 64 del reglamento y se levantará un acta. Si

alguna de ellas no se presenta, la otra levantará el acta, documento que tendrá pleno efecto legal,

debiéndose realizar el inventario respectivo en los almacenes de la obra en presencia del Notario

Público o Juez de Paz, dejándose constancia del hecho en el acta correspondiente, debiendo la

Entidad disponer el reinicio de las obras según las alternativas previstas en el art. 44 de la ley.

Culminado este acto, la obra quedara bajo responsabilidad del GOBIERNO REGIONAL DE

APURÍMAC y se procede a la liquidación, conforme a lo establecido en el artículo 211º del

Reglamento.

En caso que la resolución sea por incumplimiento del CONTRATISTA, en la liquidación se

consignarán las penalidades que correspondan, las que se harán efectivas conforme a lo dispuesto

en los artículos 164 y 165º del Reglamento.

En caso que la resolución sea por causa atribuible al GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC, éste

reconocerá al CONTRATISTA, en la Liquidación que se practique, el cincuenta por ciento (50%) de la

utilidad prevista, calculada sobre el saldo que se deja de ejecutar, actualizado mediante las fórmulas

de reajustes hasta la fecha en que se efectuó la resolución del contrato.

Los gastos incurridos en la tramitación de la resolución del Contrato, como los notariales, de

inventario y otros, son de cargo de la parte que incurrió en la causal de resolución, salvo disposición

distinta de Laudo Arbitral.

2


13.16 EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

En caso de Resolución de Contrato el Gobierno Regional ejecutara las garantías otorgadas por el

Contratista en concordancia a lo establecido en el Articulo N°170 del RLCE.

13.17 DEL REAJUSTE AUTOMÁTICO DE PRECIOS

La definición de las fórmulas de reajuste serán en el expediente técnico.

De conformidad al Art. 49 del RLCE, la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas

debe sujetarse a lo dispuesto en el DS N° 011-79-VC y sus modificatorias y complementarias.

Adicionalmente, resulta importante resaltar que, durante la revisión previa a la aprobación del

expediente técnico, la entidad podrá observar cualquier aspecto de este, incluso las fórmulas de

reajuste.

13.18 DISPOSICIONES VARIAS

Son de responsabilidad del CONTRATISTA todos los tributos y gravámenes que le correspondan de

acuerdo a la Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es

exclusivamente del CONTRATISTA. Así mismo, corresponde al CONTRATISTA la contratación de

todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestación, los recursos que se

utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

El CONTRATISTA asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del

ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construcción civil.

Los postores deberán tener en cuenta estos factores al momento de presentar sus propuestas.

En caso que el contratista este atrasado respecto a su programación de obra vigente, el Gobierno

Regional de Apurímac le faculta trabajar en más de un turno diario, sin reconocimiento de mayor

gasto adicional alguno.

13.19 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

De acuerdo al artículo 215° y 216º del Reglamento, las controversias derivadas de la ejecución o

interpretación del contrato que derive del presente proceso de selección, se resolverán mediante

procedimiento arbitral de derecho, de conformidad con lo establecido en el Reglamento.

13.20 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

El CONTRATISTA está obligado a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta técnica –

económica y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en

el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los

incisos 2) y 3) del artículo 1774° del Código Civil.

13.21 DISPOSICIONES FINALES

El presente proceso se rige en todo lo no previsto en lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del

Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes que tengan relación con el

objeto de la contratación.

1


ANEXOS

2


A.- TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

2013

A.- TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

1.0 CONTENIDO DE PLANOSA- DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO:

1.1 Plano de localización.

1.2 Forma del terreno.

1.3 Indicación de las coordenadas geográficas

1.4 Cuadro de las coordenadas de las estaciones.

1.5 Curvas de nivel.

1.6 Ubicación y Replanteo de c/u. de las Construcciones Existentes.

1.7 Cortes longitudinales y Transversales.

1.8 Ubicación y Levantamiento de Elementos Componentes de la

Topografía.

1.9 Número de Puntos y Estaciones.

1.10 Ubicación y Localización Exacta del BM.

1.11 Indicación de los Exteriores del Terreno.

1.12 Indicación de Climatología, Altitud, Clima, Vientos, Etc.

1.13 Área del Terreno y Área Construida.

1.14 Verificación de existencia de Redes Eléctricas

1.15 Verificación de Sistema Eléctrico utilizado.

1.16 Descripción de Tableros Eléctricos

1.17 Determinación de Antigüedad de Redes Eléctricas

1.18 Conexiones Domiciliarias de Agua y Desagüe

1.19 Redes Públicas de Agua y Desagüe

1.20 Estructuras de Almacenamiento de Agua

1.21 Flujo de Aguas Pluviales

2.0 ESCALA DE PLANO3.0 PRESENTACION DEL PLANO4.0 PRESENTACION DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA

1.0 CONTENIDO DE PLANOS

1


A- DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO:

1.1 Plano de localización urbana o rural (escala 1/1000 o 1/10000) con indicación de los

lugares identificables, tales como plaza de armas o edificio importante de la

localidad, debiendo indicar la ruta más óptima a seguir.

1.2 Forma del terreno, medida de los linderos, que se verificarán con los títulos de

propiedad, propietarios, orientación de Norte magnético o Norte. (Escala 1/200). La

orientación deberá coincidir entre el plano de planta y el de ubicación. En el caso en

que los límites del terreno no se encuentren definidos por cercos, obligatoriamente los vértices de los linderos se deberán monumentar con la siguiente

especificación: concreto f’c= 140 Kg/cm2 de 0.20x0.20x0.30 m., con un bastón de ½”

de diámetro, debiendo sobresalir 3” del terreno natural, indicando su nombre.

1.3 Indicación de las coordenadas geográficas ,

1.4 Cuadro de las coordenadas de las estaciones, las mismas que deberán quedar

monumentadas.

1.5 Curvas de nivel a cada 0.50 m. Cuando el terreno tenga una pendiente menor al 10%

se requiere las curvas a cada 0.25m. Las curvas de nivel deberán proyectarse hasta

las calles aledañas. Los puntos de relleno taquimétrico, obligatoriamente se mantendrán en el plano, y estarán distanciados una longitud no mayor de 20 m.

1.6 Ubicación y replanteo de c/u. de las construcciones existentes, indicando longitud,

altura, espesor de muros, niveles de pisos interiores y exteriores, vanos, material

utilizado en la construcción y su estado de conservación actual, etc.

Se deberá presentar un cuadro general indicando detalles arquitectónicos y estructura, por ejemplo de la siguiente manera

Tipo Cobertura Material Sistema Niveles

Pab. A Calamina Adobe Sin Columnas. 1 Piso

Pab. B Aligerado Ladrillo Aporticado 2 Pisos

Pab. C Aligerado Ladrillo Aporticado 2 Pisos

Cerco Adobe Con Columnas

Losa Dep. Concreto

Ss.Hh. Aligerado Ladrillo Con Columnas 1 Piso

1.7 El consultor deberá presentar, obligatoriamente, como mínimo tres cortes longitudinales y tres transversales del área en estudio mostrando los principales

pabellones y vías aledañas, indicando con una línea vertical el límite de propiedad. En

2


el caso de limitar con construcciones vecinas, se debe de indicar, en lo posible,

los niveles de cotas de éstas, el número de pisos y el material de construcción utilizado. Así mismo se presentaran los perfiles longitudinales de todas las calles

adyacentes.

1.8 Ubicación y levantamiento exacto de los elementos componentes de la topografía,

como cambio de niveles, escaleras, muros de contención, pircas, elevaciones,

depresiones del terreno así como taludes y árboles, en éste caso se deberá

especificar su diámetro en planta y su altura estimada

1.9 El número de puntos y estaciones, al efectuar el replanteo y/o levantamiento debe,

ser tal que se pueda obtener un rendimiento óptimo de cálculo. En algunos casos por

necesidad se deberán indicar mas detalles. Todos los ambientes existentes deben de

contar con sus cotas de piso, estos puntos deberán aparecer dibujados en los planos

con su ubicación y cotas respectivas.

1.10 Ubicación y localización exacta del BM tomado o asumido. Dar coordenadas

georeferenciales UTM; Este BM, obligatoriamente, debe dejarse bien monumentado en el terreno en un lugar y de manera que perdure con la siguiente

especificación: concreto f’c= 140 Kg/cm2 de 20x20x40 de profundidad colocándole

una plancha de bronce (tipo registro de 4”), en el cual estará indicado el BM. En su

defecto podrá ser implementado en una tapa de buzón externa o un elemento que

garantice su permanencia.

1.11 Indicación de los exteriores del terreno, calles perimétricas indicando necesariamente

los puntos o cotas exteriores del muro perimétrico o linderos. Se debe de presentar

las Secciones de Vías de todas las calles adyacentes.

1.12 Indicación de climatología del área, altitud sobre el nivel del mar, clima, vientos

(indicando dirección predominante), humedad relativa, precipitaciones pluviales,

heladas, granizadas, etc.

1.13 Área del terreno, que debe ser compatibilizada con la documentación legal, y área

construida por niveles. Se debe indicar los linderos según título de propiedad.

1.14 Verificar si existen o no redes eléctricas públicas, si existen, indicar si es trifásico o

monofásico, debiendo indicar el tipo de acometida (aérea o subterránea) y la

ubicación del medidor de energía existente. Verificar si el suministro es monofásico o

trifásico, el N° de suministro, la potencia contratada, etc, asimismo, de existir, indicar

la presencia de grupo de subestación eléctrica. . En algunas localidades en que los

municipios generan y distribuyen la electricidad, se debe indicar el tipo de la

generación, que puede ser por minicentrales hidroeléctricas o por Grupos

Electrógenos.

1.15 Verificar el sistema de distribución utilizado, estos pueden ser: trifásico en 220V,

trifásico 380/220V con neutro, monofásico en 220V, monofásico con neutro 220V,

monofásico de tres hilos, etc. La información solicitada en este punto será presentada

en documento emitido por la empresa concesionaria del lugar.

1


1.16 Indicar las conexiones domiciliarias de agua potable y desagüe, asimismo, indicar la

cota de tapa, cota de fondo, profundidad y enumerar las cajas de registro y/o cámaras

de reunión existentes.

1.17 Indicar las redes publicas de desagüe (dibujarlas) y agua potable, comentando si se

encuentran operativas e indicar quien es el concesionario del servicio de agua potable

y desagüe. Asimismo, se debe indicar la cota de tapa, cota de fondo, profundidad y

enumerar

los buzones colindantes al centro educativo o edificación que se ubican en la vías

publicas circundantes.

1.18 Indicar las estructuras de almacenamiento de agua y sus respectivas dimensiones

(para poder determinar su volumen) tales como cisternas, tanques elevados, pozos,

reservorios, etc., asimismo, indicar la ubicación de los tanques sépticos, pozos

percoladores, zanjas de percolación, silos o letrinas, del centro educativo o

edificación.

1.19 Indicar el flujo natural de aguas pluviales (escorrentia) y denotarlo en los planos, así

como indicar los cursos de agua a lo largo del periodo anual en el área de

intervención. Si existiesen canaletas de drenaje pluvial publico y/o en el interior del

local, se deberá indicar su ubicación y determinar su sección y si se encuentran

operativas

2.0 ESCALA DE PLANOLa escala a ser utilizada será la siguiente:

Plano de replanteo topográfico: Esc 1/200

Plano de localización: Esc 1/1000 o 1/10000

Plano de Ubicación: Esc.1/1000 o 1/5000

3.0 PRESENTACION DEL PLANO

3.1 Formato A-0 (1.10 x .75); A-1 (.75x.55); u otro si el área fuese mayor, respetando la

escala 1/200. (Ver Anexo 1)

3.2 En original (copia digitalizada en CD) y tres copias en papel xerox debidamente

firmadas y selladas.

4.0 PRESENTACION DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA 4.1 Deberá describirse c/u de las construcciones existentes (si existiesen), indicando

medidas, alturas, materiales constructivos de paredes columnas, techos, etc, estado de

la construcción y otros que ayuden a la apreciación del terreno. De existir construcciones

colindantes, se deberán indicar las construcciones de las mismas.

4.2 Indicar los linderos, área del terreno y el área construida de cada nivel.

2


4.3 Anexar un mínimo de 30 vistas (mínimo 30 fotografías a color) incluyendo panorámicas

que sustente:

Entorno urbano, calles, accesos, etc.

El levantamiento topográfico (curvas de nivel, cambios de nivel, etc.)

Detalles de estructura existente (Ambientes, tanques altos, cisternas, etc.), donde

se muestre el estado de las edificación, vanos, coberturas, materiales con que

han sido construidos, etc.

Construcciones que se propone demoler, mostrando las fallas, asentamientos,

deterioro, deficiencias constructivas, causas, etc.

En lo posible dos de las vistas deben ser panorámicas, que puede ser traslapada

(incluir el esquema de trabajo de campo).

Vistas panorámicas de los linderos e ingreso al Centro Educativo

4.4 Se presentará original y 2 copias (incluyendo fotografías) debidamente selladas y

firmadas. Asimismo toda la información deberá ser entregada en formato digital en un

CD. (el plano desarrollado en AUTOCAD), incluyendo las figuras, cuadros y

fotografías, etc en archivo MS-Word (*.doc).

4.5 Por otro lado, se adjuntará los documentos legales que acrediten su posesión: Escritura

Pública, Margesí, constancia, otros.

4.6 Verificar si existen o no redes eléctricas públicas, si existen, indicar si es trifásico o

monofásico, debiendo indicar el tipo de acometida (aérea o subterránea) y la

ubicación del medidor de energía existente. Verificar si el suministro es monofásico o

trifásico, el N° de suministro, la potencia contratada, etc., asimismo, de existir, indicar

la presencia de grupo de subestación eléctrica. . En algunas localidades en que los

municipios generan y distribuyen la electricidad, se debe indicar el tipo de la

generación, que puede ser por minicentrales hidroeléctricas o por Grupos

Electrógenos.

4.7 Verificar el sistema de distribución utilizado, estos pueden ser: trifásico en 220V, trifásico

380/220V con neutro, monofásico en 220V, monofásico con neutro 220V, monofásico

de tres hilos, etc.

4.11 Indicar las calles o vías públicas donde existe redes de agua potable, desagüe y

canaletas de drenaje pluvial público e indicar además, si se encuentran operativas y

quien es el concesionario del servicio de agua potable y desagüe.

4.12 En caso de no existir servicio de agua potable publico, indicar si existe otra fuente de

agua potable.

4.14 Indicar si existen una o más conexiones domiciliarias de agua potable y desagüe.

4.15 Indicar la existencia, con su ubicación y detalle de cómo llegar a ellas, de las

canteras que podrían abastecer de materiales agregados a la presente obra.

1


B.- TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION.

A continuación se presentan los términos de referencia de los Estudios de Suelos las que contienen los siguientes aspectos:

1.0 GENERALIDADES1.1 Objetivo.-

Indicar claramente el objetivo para lo que ha sido encomendado dicho Estudio.

1.2 Normatividad.-Los Estudios deberán estar en concordancia con la Norma E-050 de Suelos y

Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones.

1.3 Ubicación y Descripción del Área en Estudio.1.3.1 Deberá indicarse claramente la ubicación del Área de Estudio, Departamento,

Provincia, Distrito, AA.HH., Centro Poblado, Zona Rural, etc., así como una

breve descripción teniendo en cuenta el área de terreno y los límites de éste

entorno, etc.

1.3.2 Adjuntar mapa de la zona y plano de ubicación.

1.4 Acceso al Área de Estudio1.4.1 Se deberá describir el acceso al área de estudio, si se trata de carretera ó

pista asfaltada, trocha carrozable etc., y los medios de transporte existentes

en la zona, así como el tiempo aproximado de llegada al lugar de las

localidades más importantes.

1.5 Condición Climática y Altitud de la Zona1.5.1 Se deberá describir las condiciones climáticas del lugar que permitan definir

el tipo de construcciones a proyectar así como sus obras exteriores y otros.

1.5.2 Informar sobre la temperatura media, máximas y mínimas, la altura sobre el

nivel del mar, así como los periodos más óptimos para la construcción.

2.0 GEOLOGIA Y SISMICIDAD DEL AREA EN ESTUDIO2.1 Geología

2


2.1.1 Describir los aspectos geológicos más importantes así como también de

acuerdo a la Geodinámica externa indicar los aspectos que pudieran incidir

en la obra a ejecutar y sobre el que el proyectista debe tomar conocimiento

para evaluar las soluciones a tener en cuenta.

2.2 Sismicidad2.2.1 De preferencia los aspectos de micro zonificación sísmica definiendo los

parámetros de diseño a tener en cuenta.

2.2.2 Adjuntar mapa de zonificación sísmica (norma E-030.97 de Diseño

sismorresistente).

3.0 INVESTIGACION DE CAMPOBreve explicación de las características de las calicatas efectuadas, resumen de los trabajos

efectuados de campo, así como de las muestras, acompañadas de fotografías.

4.0 CIMENTACIONES DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA PARA EL CALCUL0 DE LA CAPACIDAD ADMISIBLE DE CARGA.El consultor deberá tener en cuenta que las estructuras a utilizar son las correspondientes al

sistema constructivo de 1, 2 y 3 niveles, tratándose de edificaciones del tipo mixto, con muros

portantes de albañilería, que adicionalmente a su plano trabajan como muros de corte, estos

cuentan con cimentación corrida y al mencionado sistema estructural, se suman pórticos de

concreto armado, los que se apoyan en zapatas y/o vigas de cimentaciones según los casos.

Para determinar la capacidad admisible del terreno, se contemplará:

4.1 El tipo de edificaciones descrito en el párrafo anterior.

4.2 Se tomará en cuenta el diseño de cimentaciones que se emplearan en las estructuras.

4.3 En los estudios de suelos cuya capacidad admisible sea menor de 0.5 Kg./cm², el

consultor deberá presentar alternativas de solución, propuestas que deberán ser

económicas, funcionales y seguras para los intereses de la institución.

5.0 ENSAYOS DE LABORATORIOSe realizarán como mínimo los siguientes ensayos:

Granulometría.

Clasificación de suelos.

Contenido de humedad.

Límites de Atterberg (Límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad).

Análisis químico de agresividad del suelo.

Análisis químico de agresividad del agua (cuando exista napa freática)

Peso unitario.

Densidad.

Ensayo apropiado para evaluar la resistencia al corte del suelo de acuerdo a las

condiciones encontradas en el campo.

Ensayo apropiado para estimar los parámetros involucrados en la estimación de los

asentamientos.

1


Ensayo de percolación, en el caso que las redes de desagüe no se encuentren

operativas o no existan (Ver Anexo 1).

6.0 PERFILES ESTRATIGRAFICOSSe indicaran claramente los perfiles estratigráficos, el Nº de calicatas, el Nº de muestras y su

clasificación SUCS de acuerdo a los niveles de la estratigrafía, indicando además la napa

freática en caso de haberse encontrado en la excavación realizada.

7.0 ANALISIS DE CIMENTACION7.1 Profundidad de la cimentación

Se indicará claramente la profundidad a que deberán cimentarse las edificaciones

propuestas, en caso de existir alternativas deberá indicarse la que se ha tomado para

el cálculo de la capacidad admisible de carga.

7.2 El tipo de Cimentación Se hará de acuerdo a lo descrito en los Ítems 4.2, 4.3 y 4.4 de estos términos de

referencia.

7.3 Cálculo y Análisis de la Capacidad Admisible de Carga.7.3.1 El Consultor deberá presentar el cálculo para la determinación de la

capacidad admisible de carga mostrando, parámetros y valores numéricos

que se están empleando, según sea el caso, fundamentando los criterios

para el empleo de la formulación propuesta. El factor de seguridad mínimo a

emplear será de 3 salvo que el Consultor sustente tomar un mayor valor.

7.4 Cálculo de Asentamientos7.4.1 El consultor deberá presentar el cálculo que sustente la estimación de los

asentamientos producidos por la presión inducida según los resultados de

7.3, y se señalaran explícitamente los valores utilizados y la fuente de

información.

7.4.2 En concordancia con la normatividad vigente, los asentamientos diferenciales

permisibles no será mayor de L/500, donde L representa la luz mayor entre

los ejes de columnas de la edificación, en el caso de elementos aporticados

que contengan zapatas aisladas con cimientos corridos en muros y no mayor

de 2.5 cm en todos los demás casos.

7.4.3 En los casos de que se presente este inconveniente, la capacidad admisible

deberá ser reformulada.

8.0 AGRESION DEL SUELO A LA CIMENTACION8.1 El consultor deberá adjuntar en el estudio el análisis químico de suelos tales como los

porcentajes de sulfatos o cloruros y otros que puedan ser encontrados en las

muestras representativas, de acuerdo a estos resultados deberá recomendar el tipo

de cemento a utilizar, o el tratamiento especial según sea el caso.

8.2 En el caso que se evidencie la presencia de napa freática deberá adjuntar en el

estudio el análisis químico del agua, tales como los porcentajes de sulfatos o cloruros

y otros que puedan ser encontrados en las muestras representativas, de acuerdo a

2


éstos resultados deberá recomendar el tipo de cemento a utilizar, o el tratamiento

especial según sea el caso.

8.3 Se deberá presentar el análisis químico del agua de consumo del C. E., de existir, o

del Centro Poblado, y que eventualmente será usada en el proceso de construcción

de la obra.

9.0 CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES Y ANEXOS9.1 Referencia

Se procederá a indicar con claridad las alternativas de solución recomendadas, tales

como profundidad de cimentación (pueden ser varias por zonas) capacidad admisible

de carga, tipo de cemento a emplear. etc.

9.2 FigurasAdemás del esquema de ubicación del Proyecto se incluirá el esquema de ubicación

de calicatas con medidas que permitan ubicar su posición con respecto a un punto

claramente definido en el Proyecto, hito topográfico o edificación existente.

9.3 TablasSe deberán presentar cuatro tablas principalmente que son:

Resumen de trabajos de campo.

Cantidad de ensayos de laboratorio.

Resumen de ensayos de laboratorio.

Elementos químicos agresivos a la cimentación.

9.4 Anexo ISe mostrarán todos los registros de excavaciones o calicatas realizadas.

9.5 Anexo IISe mostrarán todos los ensayos de laboratorio, certificados de análisis químicos.

10.0 OTROS10.1 El número mínimo de fotografías a presentar en el informe de suelos es de 48 y debe

contener además de las calicatas mostradas, detalles del Centro Educativo interiores,

exteriores y/o alrededores.

10.2 Debe incluirse de ser posible una fotografía panorámica del C. E., indicando la

ubicación de las exploraciones.

10.3 Se efectuaran 12 calicatas como mínimo y la profundidad mínima de exploración

será de 3.00 m, salvo sustento sobre la base de la normatividad vigente.

10.4 Cuando los terrenos sean arcillosos, se deberán realizar ensayos de consolidación y para casos de terrenos con índices expansivos, adicionalmente los ensayos de

expansión libre y/o controlada. Para éste caso se deberá coordinar con la entidad

mediante la supervisión del proyecto.

10.5 Se adjuntará además al expediente perfiles estratigráficos en corte longitudinal y

transversal al terreno de tal manera de poder visualizar y relacionar las calicatas

efectuadas con el levantamiento topográfico y el proyecto arquitectónico.

1


10.6 En el caso de encontrarse con niveles freáticos altos y no sea posible la excavación

de las calicatas, es obligatorio realizar el “Ensayo de Penetración Estándar (SPT)", el número mínimo debe ser de 3 exploraciones.

.10.7 Todos los documentos, certificados, ensayos serán firmados por los responsables y

avalados por el profesional que ha recibido el encargo del estudio.

10.8 Para el caso de obras menores, tales como cercos perimétricos, Servicios higiénicos

(01 piso), se deberán de dar las recomendaciones pertinentes, teniendo en cuenta

que trasmiten cargas mínimas.

10.9 El Consultor deberá recomendar si es necesario colocar capa de afirmado, o material

granular, indicando los espesores de éstos (mínimo 10 cm), y los grados de

compactación necesarios para recibir las capas de concreto en la ejecución de obras

exteriores, como patios, veredas, losa deportiva, etc., de la misma manera se

procederá para las obras interiores, es decir los pisos interiores; en ambos casos, se

señalara el tratamiento de la subrrasante.

10.10 El Consultor deberá, luego de efectuar su trabajo e investigación de campo, deberá

clausurar las exploraciones efectuadas, dejando la zona de trabajo, tal como fue

encontrada.

11.0 PRESENTACIÓN DE INFORME TÉCNICO11.1 El Informe Técnico será presentado en un original y dos copias. Asimismo toda la

información deberá ser entregada en formato digital en un CD., incluyendo cuadros,

ensayos de laboratorio, figuras, fotografías, etc. en formato MS-Word (*.doc).

2


C.- TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE LOS PLANOS DE REPLANTEO DE ARQUITECTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS DE CONSTRUCCIONES

EXISTENTES

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

I.- TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE LOS PLANOS DE REPLANTEO DE ARQUITECTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES

1.0 PLANOS DE REPLANTEO DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES:ARQUITECTURA:

1.1 Elaborar el Plano de localización urbana (escala 1/1000 o 1/10000), plano de

ubicación de las construcciones existentes dentro del terreno de la I. E., indicando los

limites, calles y accesos. A las construcciones existentes se les deberá identificar con

un número, de manera que pueda ser identificable fácilmente (Escala 1/200).

1.2 Se deberá presentar, obligatoriamente, como mínimo un corte transversal, asimismo, una elevación frontal y posterior, por cada uno de los módulos replanteados.

1.3 Hacer una descripción detallada del estado en que se encuentran cada uno de los

elementos arquitectónicos componentes de los ambientes replanteados, como son

columnas, vigas, techos, ventanas, puertas, pizarras, etc.

1.4 Indicar el Área construida por cada nivel y de toda la edificación, esto para cada una

de los ambientes replanteados.

1.5 Los planos replanteados serán dibujados en la escala 1/50 o 1/75 y de ser necesario

mostrar detalles, serán a escalas menores

INSTALACIONES ELECTRICAS:1.6 Verificar el estado de conservación y operación de electro bombas, luminarias en

postes de alumbrado exterior e interior y otros, debiendo indicar en el plano su

localización

1


1.7 Será de alta importancia averiguar la edad o antigüedad de las redes exteriores e

interiores y su estado de conservación a fin de considerar su parcial o total

rehabilitación, de ser necesario. Si la edad es mayor a 10 años y/o los tableros están

equipados con llaves cuchillas será necesario considerar su total rehabilitación.

1.8 Los planos replanteados serán dibujados en la escala 1/50 y de ser necesario mostrar

detalles, serán a escalas menores

INSTALACIONES SANITARIAS:

1.9 Determinar la ubicación y numero de cajas de registro donde desembocan las redes

interiores, cota de la tapa, cota de fondo y si se encuentran operativas y su estado de

conservación.

1.10 Los planos replanteados serán dibujados en la escala 1/50 y de ser necesario mostrar

detalles, serán a escalas menores.

2.0 PRESENTACION DE LOS PLANOS2.1 Formato A-0 (1.10 x .75); A-1 (.75x.55); u otro si el área fuese mayor, respetando la

escala 1/200. (Ver Anexo 1)

2.2 En original (copia digitalizada en CD) y tres copias en papel xerox debidamente

firmadas y selladas.

3.0 PRESENTACION DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA 3.1 Deberá describirse detalladamente c/u de las construcciones existentes, indicando

medidas, alturas, materiales constructivos de paredes columnas, techos, etc, estado de la

construcción, área techada, que uso tiene actualmente y otros que ayuden a la

apreciación del terreno.

3.2 Anexar un mínimo de 50 vistas impresas y 250 digitales, incluyendo panorámicas que

sustente:

Detalles de la infraestructura existente (Aulas, Servicios higiénicos,

Administrativos, etc.), donde se muestre el estado de las edificación, vanos,

coberturas, materiales con que han sido construidos, etc.

Si las construcciones mostraran fallas (fisuramiento o agrietamiento),

asentamientos, deterioro, deficiencias constructivas, deberá hacerse un

comentario al respecto.

Las vistas deben mostrar también los interiores de las aulas donde se aprecie

puertas, ventanas, luminarias, tableros, interiores de los servicios higiénicos,

mostrando detalle de cubículos, muros, inodoros, urinarios, etc.

3.3 Se presentará original y 2 copias (incluyendo fotografías) debidamente selladas y firmadas.

Asimismo toda la información deberá ser entregada en formato digital en un CD. (el plano

desarrollado en AUTOCAD v.14), incluyendo las figuras, cuadros y fotografías, etc en

archivo MS-Word (*.doc)(Ver Anexo ).

2


1


CAPÍTULO IVCRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA

PARA SU ASIGNACIÓN21

A. EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL (15 puntos)

Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general, durante un periodo de diez (10) años la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto acumulado equivalente a cinco (05) veces el valor referencial. Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6, referido a la experiencia en obras en general del postor.

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servirá para acreditar la experiencia en obras en general.

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras en general

M >= 5 veces el valor referencial:

15 puntos

M >= 4 veces el valor referencial y < 5 veces el valor referencial:

12 puntos

M >=3 veces el valor referencial y < 4 veces el valor referencial: 09 puntos

M >=2 veces el valor referencial y < 3 veces el valor referencial: 06 puntos

M >=1 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial

03 puntos22

B EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES ( 30 puntos)

Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo diez (10) años a la fecha de presentación

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras iguales o similares

22 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.

2


FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

de propuestas, hasta por un monto acumulado equivalente a una (01) vez al valor referencial.

Se considerará obra similar a: Centros Educativos (nido, inicial, primaria y secundaria), Centros Educativos (Universidades e Institutos) Mercados o Centros Comerciales, cuyo valor mínimo sea equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.

M >= 1 veces el valor referencial: 30 puntos

M >= 0.8 veces el valor referencial y < 1 veces el valor referencial: 20 puntos

M >= 0.5 veces el valor referencial y < 0.8 veces el valor referencial: 10 puntos23

C. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

(30 puntos)

Criterio:Se evaluará en función a la participación en la especialidad del personal propuesto para la elaboración de expedientes técnicos iguales o similares al objeto de la convocatoria (Centros Educativos (nido, inicial, primaria y secundaria), (Universidades e Institutos) Mercados o Centros Comerciales)

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de (i) contratos con su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

23 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.

1



C.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO:C.1.1 ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO:

a.- Jefe de Estudio o Proyecto– Ing. Civil o Arquitecto, se evaluará en función al número de participación como Jefe o coordinador en la elaboración de proyectos (expedientes técnicos) de infraestructura educativa o similar.La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio:

DESCRIPCION PUNTAJEAcredita participación en más de 07 proyectos 04 puntosAcredita participación en 06 proyectos 02 puntos

b.- Especialidad en Arquitectura – Arquitecto. Se evaluará en función a la participación como Arquitecto en la formulación de expedientes técnicos de infraestructura educativa o similar.La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio:

DESCRIPCION PUNTAJEAcreditar participación más de 6 expedientes técnicos 04 puntos

Acreditar participación en 5 expedientes técnicos 02 puntos

c.- Especialista en estructuras – Ing. Civil, Se evaluará en función a la participación como especialista en estructuras en la formulación de expedientes técnicos de infraestructura educativa o similar. La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio:



d.- Especialista en Instalaciones Eléctricas – Ing. Eléctrico, Ing. Electromecánico, Ing. Electricista, se evaluará en función a la participación como especialista en Instalaciones Eléctricas en la formulación de expedientes técnicos de infraestructura educativa o similar.La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio:



C.1.2 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

a.- Residente de Obra – Ing. Civil o Arquitecto; se evaluará en función a la experiencia acumulada como Residente o Supervisor de obras de infraestructura educativa o similar.De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio:

DESCRIPCION PUNTAJEMás de 06 años 04 puntosMás de 05 años hasta 06 años 02 puntos

b.- Asistente de Obra – Ing. Civil o Arquitecto; se evaluará en función a la experiencia acumulada como asistente de obra o residente o supervisor en obras de infraestructura educativa o similar.De presentarse experiencia ejecutada paralelamente

…………………….15 puntos

………………………..12 puntos

2



(traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio:


c.- Especialista en Costos y Presupuesto- Ing. Civil; se evaluará en función a la experiencia acumulada como especialista de costos y presupuesto de proyectos de edificaciones en general. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio:


C.2.1 CAPACITACIÓN:

C.2.1. JEFE DE PROYECTO. CriterioSe evaluará en función a las horas de capacitación del personal propuesto en temas de: Formulación de proyectos de inversión pública o gestión de proyectos o Gerencia de Proyectos.

AcreditaciónSe acreditarán con copia simple de Constancias, Certificados o Diploma en el que se pueda validar las horas lectivas. (acumulativo)

Más de 200 horas lectivas: [03] puntos

Más de 80 hasta 200 horas lectivas: [02] puntos

D. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS (15 puntos)Criterio:Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de las obras en general o similares presentadas para acreditar la experiencia del postor, en función al número de constancias de prestación presentadas.

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

1. La identificación del contrato, indicando como mínimo su objeto.

2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato.

Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación24:

PCP= PF x CBC NC

Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor.PF = Puntaje máximo al postor.NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor.CBC = Número de constancias de prestación válidas.

E.- FACTOR “REFERIDOS A MEJORAS AL

24 Para mayor detalle, se recomienda revisar el Pronunciamiento Nº 087-2010/DTN en www.osce.gob.pe

http://www.osce.gob.pe/

1



EQUIPAMIENTO”Se otorgara puntaje a las mejoras al equipamiento vinculado a la Seguridad en construcción civil y medio ambiente (recurso humano y/o sistemas electromecánicos de seguridad o protección al suelo, agua y/o aire, etc.), se calificará de la siguiente manera:

1. Equipamiento vinculado a los sistemas de Seguridad en Obra tres (3) tipos de sistemas de seguridad en obra, cinco (5) puntos;

y las demás se calificará aplicando regla de tres inversa.

2. Equipamiento vinculado a los sistemas de Seguridad ambiental tres (3) tipos de sistemas de seguridad ambiental, cinco (5) puntos;

y las demás se calificará aplicando regla de tres inversa.

(10 puntos)

PUNTAJE TOTAL 100 puntos25

IMPORTANTE:

Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos.

25 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

2


CAPÍTULO VPROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN], conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.26

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 27 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRAEl plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.

IMPORTANTE:

Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la

26 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.

27 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

1


modalidad de concurso oferta, en lugar del párrafo anterior, deberá consignarse lo siguiente:

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”

Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo siguiente, según corresponda:

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.” 28

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 29

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora30 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato31: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

28 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico.

29 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

30 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

31 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

2


Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias32: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

IMPORTANTE:

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelanto directo, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO33

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]34 del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días calendario siguientes [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]35, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos36 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 37. La entrega del o los

32 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

33 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

34 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

35 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

36 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

37 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico y/o a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En este último (adelanto directo para la ejecución de la obra), el plazo y oportunidad que se contemplen deben ser posteriores al inicio de la ejecución de la obra.

1


adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].38

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue [CONSIGNAR EL O LOS ADELANTOS] en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.”

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS39

“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 40%] del monto del [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]40.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos41 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de la obra. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de materiales o insumos.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRALa conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA : DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA : RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

38 Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.

39 En caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra.

40 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

41 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

2


Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADESSi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x MontoF x Plazo en días

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

IMPORTANTE:

De preverse en los Requerimientos Técnicos Mínimos penalidades distintas a la penalidad por mora, se deberá consignar en esta cláusula el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad; los montos o porcentajes que se aplicarán por cada tipo de incumplimiento; y la forma o procedimiento mediante el que se verificará su ocurrencia.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

1


CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 42 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 184, 199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUALLas partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

42 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

2


FORMATOS Y ANEXOS

1


FORMATO N° 143

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Lima, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2013-GRAP PRIMERA CONVOCATORIAPresente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la LICITACIÓN PÚBLICA N° 007-2013-GRAP, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.44

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

43 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

44 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

2


ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2013-GRAP PRIMERA CONVOCATORIAPresente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :RUC : Teléfono : Fax :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

1


ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS


De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece LA EJECUCIÓN DE LA OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.


…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

2


ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)


De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

1


ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)


De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2013-GRAP, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%


..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

2


ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA



“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, plazo que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


103

103

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMACLICITACION PUBLICA Nº 007-2013-GRAP (PRIMERA CONVOCATORIA)

ANEXO Nº 6

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERALSeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2013-GRAP PRIMERA CONVOCATORIAPresente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL:Nº CLIENTE OBJETO DEL

CONTRATO N° CONTRATO FECHA45 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO VENTA46

MONTO FACTURADO ACUMULADO47

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10TOTAL[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


45 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

46 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

47 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

104

104

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMACLICITACION PUBLICA Nº 006-2013-GRAP (PRIMERA CONVOCATORIA)

ANEXO Nº 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARESSeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2013-GRAP PRIMERA CONVOCATORIAPresente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:Nº CLIENTE OBJETO DEL

CONTRATO N° CONTRATO FECHA48 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO VENTA49

MONTO FACTURADO ACUMULADO50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10TOTAL[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


48 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

49 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

50 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

107


ANEXO Nº 8

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)



Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección, y el expediente técnico de obra51, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.


……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada, el postor formulará su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para su ejecución, según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra contenidos en el expediente técnico, en ese orden de prelación; considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contrato, es referencial.

En caso de convocarse el proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.

51 Salvo en obras ejecutadas bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

106


ANEXO Nº 9

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para la ejecución de la obra es el siguiente:

NOMBREDOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO

ANÁLOGOCARGO Y/O

ESPECIALIDAD


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


107


ANEXO N° 10

Abancay,

Señores:GOBIERNO REGIONAL DE APURIMACJr. PUNO N°107Presente.-

ATENCION: Comité Especial Permanente

ASUNTO: Solicito Registrarme como Participante en proceso LICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2013-GRAP, sobre la Contratación para la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra para el Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E SECUNDARIA JOSE MANUEL OCAMPO - PAMPACHIRI-ANDAHUAYLAS - APURIMAC”.

De mi consideración:

El que suscribe ……………………………………. representante legal de ……………………………………………, identificado con DNI N° …………………………, RUC N° ………………………………, solicito REGISTRARME COMO PARTICIPANTE en el proceso LICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2013-GRAP, sobre la Contratación para la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra para el Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E SECUNDARIA JOSE MANUEL OCAMPO - PAMPACHIRI-ANDAHUAYLAS - APURIMAC”., para lo cual sírvase notificar todos los actos realizados dentro del respectivo proceso a la dirección de correo electrónico señalada, comprometiéndome a mantenerla activa a efectos de recibir las notificaciones conforme a lo previsto en las Bases Administrativas del proceso.

Asimismo, adjunto mis generales de ley.

Nombre o Razón Social : ………………………………….Domicilio Legal : ………………………………………….. RUC : …………………………………………..Teléfono : …………………………………………..Fax : …………………………………………..Correo Electrónico : …………………………………………..

Atentamente,

_______________________________REPRESENTANTE LEGAL

DNI N°

Documents

BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/002009/... · Web viewLos entrepisos serán construidos de concreto utilizando una losa