CIRCULAR POR CONSULTAS N° 1 - Hospital Garrahan · 2016-10-07 · completar los circuitos de iluminacion, tomacorrientes, subtablero, a los que debera reemplazarse los cables electricos

2016 - “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” Decreto PEN 177/2016

Hospital de Pediatría SAMIC “Dr. Juan P. Garrahan”. Pichincha Nº 1890 (1249). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono: (54-11) 4941-8512/4308-4300 Int. 1526 | FAX: (54-11) 4308-0069/0928/5337

www.garrahan.gov.ar/compras

Ref.: Expediente Nº 635/2016 – Licitación Pública Nº 52/2016.

CIRCULAR POR CONSULTAS N° 1

Por el presente fax, nos dirigimos a Uds., en el marco de la licitación de la referencia, a los

efectos de notificar presente circular por consultas, en los siguientes términos:

NUEVA FECHA DE VISITA PREVIA OBLIGATORIA: el día 27 de Septiembre de

2016 a las 16:00 hs.

NUEVA FECHA DE APERTURA: el día 13 de Octubre de 2016 a las 10:30 hs.-

1) Pregunta: En el índice del listado a presupuestar dice "Indec mayo 2016".

Consideramos esto como un error? y lo ponemos a la fecha actual, verdad?

Respuesta: EN LA PLANILLA DE COMPUTOS Y PRECIO ESTIMADO FIGURA

LA FRASE "base mayo 2016" QUE ES CUANDO FUE CONFECCIONADA. NO

TENER EN CUENTA ESTE TEXTO.

2) Pregunta: En los tabiques de placa de roca de yeso están mal los m2.

Respuesta: EL COMPUTO METRICO DE LA OBRA ES UN ESTIMADO. EL

COSTO SERA DADO POR EL COMPUTO QUE CADA EMPRESA CONSIDERE.

3) Pregunta: Que tipo de documentación técnica hay que presentar una vez finalizada la

obra? firmados? planos conforme a obra?

Respuesta: LA DOCUMENTACION EJECUTIVA DEBERA SER REALIZADA POR

LA EMPRESA UNA VEZ ADJUDICADA LA OBRA Y ENTREGADA A LA DO

PARA SU

APROBACIÓN PREVIO A LOS TRABAJOS. Luego de ejecutada las tareas

mencionadas en este pliego, el Contratista deberá presentar un juego de documentación

con planos de finalización, a la DIRECCIOn de Obra.(PUNTO U DEL PET)

TODOS LOS PLANOS DEBERAN SER FIRMADOS POR EL PROFESIONAL

MATRICULADO ASIGNADO A LA OBRA.

4) Pregunta: En la obra gruesa corresponde la entrega de manuales?

Respuesta: NO SE LLEGA A ENTENDER SOBRE QUE MANUALES SE HACE

REFERENCIA.

5) Pregunta: : El punto 11 del listado, correspondiente a Reubicacion de poliducto de

gases médicos en sala de aislamiento. No hay detalle o plano de ese item. Podrían

enviar detalle o foto para poder cotizar.

Respuesta: NO HAY DETALLE DADO QUE DEBERA REUBICARSE EL

POLIDUCTO EXISTENTE. LAS DUDAS EN ESTE PUNTO PODRAN SER

EVACUADAS EN LA SEGUNDA VISITA A OBRA.




En lo no modificado mediante la presente Circular N° 1, rige plenamente el Pliego de Bases

y Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública N° 52/2016 comunicado oportunamente.

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.-




CIRCULAR POR CONSULTAS N° 2

Por el presente fax, nos dirigimos a Uds., en el marco de la licitación de la referencia, a los

efectos de notificar presente circular por consultas, en los siguientes términos:

1) Pregunta: ¿Qué modelo y marca de switch consideramos para datos?

Respuesta: LA MARCA DE LOS SWITCH QUE UTILIZAMOS EN EL HOSPITAL

ES CISCO Y LOS MODELOS SON 3560 Y 2960.

2) Pregunta: ¿Se consideran componentes para los circuitos o se adecuan a los circuitos

existentes?

Respuesta: SE DEBERA CONSIDERAR LOS COMPONENTES EXISTENTES PARA

LOS CIRCUITOS.

3) Pregunta: ¿El plano unifilar enviado como lo consideramos: es para ejecutar tablero

nuevo o es otra opción?

Respuesta: EL PLANO UNIFILAR ENVIADO SE TOMARA COMO BASE, PARA

COMPLETAR LOS CIRCUITOS DE ILUMINACION, TOMACORRIENTES,

SUBTABLERO, A LOS QUE DEBERA REEMPLAZARSE LOS CABLES

ELECTRICOS. EN ESTE TABLERO SE DEBERA PROVEER Y MONTAR LOS

COMPONENTES ELECTRICOS ADECUADOS AL SUBTABLERO DE OSMOSIS

INDICADA SU UBICACIÓN EN PLANO DMYS 1/15. PREVIA VERIFICACION

POR LA D. O.

4) Pregunta: Definición de acometidas y potencia eléctrica de nueva planta de tratamiento

de Ósmosis Inversa de doble paso.

Respuesta: LA POTENCIA ELECTRICA ESTA DADA POR EL EQUIPAMIENTO

DE OSMOSIS (PLANTA DE TRATAMIENTO).

LA UBICACIÓN ESTA INDICADA EN PLANO DMYS 1/15 Y LA ACOMETIDA

DEBERA REALIZARSE AL TABLERO INDICADO TS 4302C AL CUAL SE

DEBERA AGREGAR LOS COMPONENTES ADECUADOS PARA SU

PROTECCION.

5) Pregunta: Favor confirmar si la instalación de Aire Acondicionado corresponde a esta

licitación y NO a otra etapa o provisión de terceros.

Respuesta: SE REMITE AL PUNTO 11 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEL PLIEGO.

6) Pregunta: Favor confirmar distribución de carpinterías:

PR1 y PR2: Corresponde 1 de cada 1.

PR3: Reutilización de 4 puertas en lugar de 8

PN1: 3 puertas hojas simples con marco p/durlock

PN2: 8 puertas hoja y media en lugar de 6

Paños vidriados 3 + 3. Favor de indicar nueva cantidad.




Respuesta: SE REPASAN LAS PUERTAS A INSTALAR ENTENDIENDO QUE LAS

NOMBRADAS COMO PR (PUERTA A REUTILIZAR) Y PN (PUERTA NUEVA).

ASIMISMO SE ACLARA QUE LAS PR DEBERAN SER REACONDICIONADAS

PARA QUE SU FUNCIONAMIENTO Y TERMINACION SEAN ACEPTABLES POR

LA D. O.

PR1 (2 Módulos): 1 (una)

PN2 (11/2 Módulo): 6 (seis)

PR3 (1 Módulo): 6 (seis)

PN3 (1 Módulo): Cantidad 3 (tres). Idem a PN2 pero de 1 módulo y con marco para

Durlock, sin visor. Ubicación: sanitarios.

En lo no modificado mediante la presente Circular N° 2, rige plenamente el Pliego de Bases

y Especificaciones Técnicas y Circular N°1 de la Licitación Pública N° 52/2016 comunicado

oportunamente.

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.-




Dr. NORBERTO MIYADAIRA Abogado

Jefe Dpto. Contrataciones GERENCIA DE CONTRATACIONES Y SUMINISTROS

HOSPITAL DE PEDIATRIA S.A.M.I.C. "PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN"

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 52/2016 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

OBJETO: Tareas generales para la “Reforma en Servicio de Hemodiálisis y adecuación para la instalación de Planta de Tratamiento Osmosis Inversa” del Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”, sito en la calle Combate de los Pozos 1881 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire; el área de intervención se ubica a nivel de PB, sobre la tira 4 y entre las calles 3 y 4. PLAZO DE EJECUCIÓN: Noventa (90) días corridos a contar desde la firma del Acta de Inicio, de conformidad con el presente pliego de Bases y Condiciones del llamado. APERTURA DE OFERTAS: 26 de Septiembre de 2016, a las 10:00 hs. ENTREGA DE PLANOS EN CD: 14 de Septiembre de 2016, de 9:00 a 13:00 hs. en Dto Contrataciones.- VISITA PREVIA Y REUNIÓN INFORMATIVA: Se deberá visitar el establecimiento el día 16 de Septiembre de 2016 a las 10:00 hs. FECHA LÍMITE PARA LA ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: hasta el día 23 de Septiembre de 2016 a las 12:00 hs., en Dto. Tesorería.-

PARA CONSIDERAR VALIDA LA OFERTA SE DEBERAN PRESENTAR: ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE PAGO DEL PRECIO DEL PRESENTE PLIEGO EXPEDIDO POR LA TESORERIA DEL HOSPITAL.

VALOR DEL PLIEGO: Quinientos Pesos ($ 500.-) Presentación de las ofertas: Podrán presentarse personalmente, en la Gerencia de Contrataciones y Suministros, sito en Combate de los Pozos Nº 1881 de la Ciudad de Buenos Aires, pasillo central, oficina 5405, hasta la fecha y hora fijadas para la apertura, en el horario de 09:00 a 13:00 hs. La presentación de ofertas significa por parte del oferente, el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a licitación, del Reglamento de Contrataciones del HOSPITAL y de las normas subsidiariamente aplicables. Mantenimiento de oferta: Será de cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir de la fecha de apertura.




CONDICIONES PARTICULARES 1. Objeto

Tareas generales para la “Reforma en Servicio de Hemodiálisis y adecuación para la instalación de Planta de Tratamiento Osmosis Inversa” del Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”, sito en la calle Combate de los Pozos 1881 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire; el área de intervención se ubica a nivel de PB, sobre la tira 4 y entre las calles 3 y 4.

2. Antecedentes

1 ANTECEDENTES

1.1 Denominación de la empresa, domicilio legal, teléfonos, fax y dirección de correo electrónico.

1.2 Poder suficiente para obligar a la Empresa de la persona que firma la oferta y toda la documentación que se presente.

1.3 Constitución de la Sociedad: Contrato Social, Acta de Reunión de Socios o Estatutos y Actas de Asamblea y de Directorio.

1.4 Toda otra documentación, descripción, folletos y/o croquis, cronogramas requeridos en el Pliego de Especificaciones Técnicas, aunque no hayan sido transcriptas en el presente cuadro.

1.5 Los oferentes deben entregar en el sobre de oferta conjuntamente con toda otra documentación solicitada, los antecedentes comerciales, técnicos y de obras realizadas en los últimos 5 años, dentro de la tipología de edificios hospitalarios con funciones similares a que se licita. Los antecedentes de obras deben contar con información técnica que permita evaluar la envergadura de la misma, fecha de ejecución, y todos los datos que posibiliten verificar los antecedentes y resultados.

1.6 Los profesionales del equipo de Jefatura de Obra, o bien de cada especialidad, propios del contratista o subcontratados deben tener antecedentes en proyectos de obras en áreas hospitalarias. Se deberá incluir en el sobre de oferta el CV de los profesionales, matricula habilitante con Certificado al día del Consejo Profesional correspondiente. El hospital se expedirá aprobando o solicitando su reemplazo según verificación de antecedentes.

2 DOCUMENTACIÓN GENERAL

2.1 Declaración Jurada de Conocimiento y Aceptación firmada y sellada por persona debidamente autorizada.

2.2 Certificado de Visita – Reunión Informativa – Consultas Para la concreción de la visita deberá retirarse el correspondiente formulario y juego de planos en el Departamento Contrataciones para que, con un responsable designado por el Departamento Obras e Infraestructura realicen la misma verificando “in situ” todo aquello que no esté taxativamente incluido en el pliego y fuera necesario para ejecutar el trabajo. Una vez concluida la visita el referido formulario deberá ser firmado a satisfacción por el representante autorizado de la Firma y la citada Gerencia. Se desestimarán las ofertas presentadas por empresas que no asistan a la Reunión Informativa y no presenten el correspondiente Certificado de Visita. UNA VEZ INICIADA LA MISMA NO SE PERMITIRÁ LA INCORPORACIÓN DE REPRESENTANTES DE OTRAS EMPRESAS. A TALES EFECTOS DEBERAN PRESENTARSE EN LA DEPARTAMENTO CONTRATACIONES DE LA GERENCIA DE CONTRATACIONES Y SUMINISTROS CON LA ANTELACION SUFICIENTE. Por lo tanto, la presentación de la oferta lleva implícito el total conocimiento de las condiciones ambientales en las que se desarrollarán las tareas que se le contraten.




Los oferentes deberán efectuar la visita obligatoria en el Hospital el día 16 de Septiembre de 2016 a las 10:00 hs. Las consultas e impugnaciones respecto al presente pliego serán recepcionadas por escrito hasta el día 20 de Septiembre de 2016 a las 13:00 hs. en el Departamento Contrataciones.

2.3 -Constancia de inscripción: Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) -Certificado Fiscal para Contratar con el Estado, vigente al tiempo de la apertura y la adjudicación de la presente licitación.

2.4 Constancia de inscripción: Ingresos Brutos (G.C.B.A. – P.B.A.)

2.5 2.6.

Recibo original de la adquisición del presente pliego GARANTÍA DE LA OFERTA. De acuerdo con lo prescripto en las Condiciones Generales del presente pliego.

2.7 Estados Contables: 2.7.1. Sociedades Constituidas: a- Estado Contable del último ejercicio cerrado con presentación vencida, 120 días desde la fecha de cierre de ejercicio, a la fecha de la apertura de ofertas, con informe de Auditor y debida certificación por parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción correspondiente. Adicionalmente, si entre la de la apertura de ofertas y la fecha de cierre de ejercicio hubieran transcurrido más de seis meses, el oferente deberá presentar la documentación detallada en el punto b.

b- Alternativa 1: Estado de Situación Patrimonial Intermedio actualizado a 30 días anteriores a la fecha de apertura de ofertas firmado por el responsable máximo de la entidad y por Contador Público con certificación por parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción correspondiente.

Alternativa 2: Estado Detallado y Valorado de Activos y Pasivos, con indicación precisa de su composición, las normas seguidas para su valuación, la ubicación estado y gravámenes de los bienes y demás datos necesarios para conocer debidamente el patrimonio actualizado a 30 días anteriores a la fecha de la apertura de ofertas, firmado por el responsable máximo de la entidad y dictaminado por Contador Público con certificación por parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción correspondiente.

Personas Físicas: a- Estado detallado y valorado de activos y pasivos actualizados a 30 días anteriores a la fecha de la apertura de ofertas, con indicación precisa de su composición, las normas seguidas para su valuación, la ubicación estado y gravámenes de los bienes y demás datos necesarios para conocer debidamente el patrimonio. Este estado patrimonial debe estar firmado por el Titular y dictaminado por Contador Público con certificación por parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción correspondiente.

b- Últimas Declaraciones Juradas de los Impuestos a las Ganancias y Bienes Personales.




3. Sistema de Contratación El sistema de contratación será por AJUSTE ALZADO. El oferente cotizará un precio global preestablecido, a pagar por la obra totalmente terminada y en funcionamiento. Se consideran por tanto incluidos, todos aquellos trabajos que, aun no estrictamente especificados resulten necesarios para una obra completa de acuerdo a su fin. Cada oferente debe cotizar la obra completa, con los precios parciales según planillas de cotización y el precio total. 4. Plazo de obra. Inicio de Obra Para la ejecución de los trabajos contratados, se establece un plazo total de noventa (90) días a contar desde la firma del Acta de Inicio. El adjudicatario dará inicio de las tareas dentro de los diez (10) días de recibida la Orden de Compra; y serán finalizadas dentro del plazo estipulado. Se descontaran los días que por razones climáticas o bien, por demoras justificadas no se pudiera trabajar. Nota. A los efectos de inicio y plazo se deberá contemplar que dentro del período mencionado se incorporará la planta de tratamiento de agua nueva, la cual deberá ser instalada en reemplazo de la existente. A continuación se finalizará con la etapa de reforma afectada por el desmontaje de la planta actual y el montaje de la nueva. La provisión y la instalación de la planta no estarán a cargo de la firma ejecutora de esta obra civil. A tal efecto deberá respetar la documentación y dejar adecuadas las instalaciones para recibir tal equipo. 5. Adjudicación La adjudicación se efectuará según antecedentes solicitados y menor precio. Realizada la adjudicación de la obra y recibida la Orden de Compra correspondiente, el adjudicatario deberá cumplimentar con la documentación administrativa en tiempo y forma para recibir el adelanto. La demora en la presentación de la documentación requerida se considerara como días de atraso injustificados para el inicio de obra. 6. Adelanto y forma de pago. Fondo de Reparo El adelanto a otorgar será equivalente al 30% sobre el total de la oferta, contra póliza de caución por igual importe al anticipado. La forma de pago será por certificación mensual, con desacopio proporcional del adelanto. El pago de certificados se efectuara a los treinta (30) días corridos de efectuada la presentación a la Inspección de Obra, quien autorizara girando la Conformidad de Servicio al Área Administrativa del Hospital. La factura se deberá entregar en el Área de Cuentas a Pagar. Con cada certificación se retendrá el 5% en concepto de Fondo de Reparo, que será devuelto cumplida la recepción definitiva de los trabajos si así correspondiere. La adjudicataria podrá optar por la sustitución de la retención en efectivo del Fondo de Reparo, por la contratación de una póliza de caución denominada “Póliza de sustitución de fondo de reparo”. El mismo será reintegrado luego de la Recepción Definitiva de Obra habiendo conformidad de la misma. 7. Recepción Provisoria y Definitiva. Garantía de obra Aprobados la totalidad de los trabajos objeto de contratación, se otorgara la Recepción Provisoria de las mismas. La Recepción Definitiva se otorgara transcurridos ciento ochenta (180) días desde la Recepción provisoria. La garantía por los trabajos realizados y por los materiales empleados en las tareas contratadas, será por el lapso de dos (2) años contados a partir de la fecha de Recepción Definitiva de Obra.




8. Reconocimiento de mayores costos Se actualizará el precio de oferta según Decreto Nª 691; cuando el desfasaje de precios desde el mes de la oferta a la fecha de entrega de obra en tiempo y forma, haya sido mayor al 5 %, según el Índice General de Construcción del INDEC. Vencido el tiempo de entrega de obra con mora injustificada no se reconocerán mayores costos. 9. Ampliación El hospital se reserva el derecho de ampliar hasta el cincuenta por ciento (50%) la presente licitación previa conformidad del oferente, manteniéndose las condiciones acordadas en la misma. 10. Multas Se aplicarán sobre el monto total de la contratación. Si el adjudicatario no cumpliere con los plazos establecidos, por incumplimiento o atraso administrativo, por incumplimiento de reclamos efectuados por orden de servicio sin obtener respuesta en tiempo y forma se aplicará en todos los casos el Régimen de Multas de Contrataciones del Hospital. Serán a cargo del adjudicatario en forma integral los trabajos no realizados, o realizados incorrectamente y que no respondan a especificaciones técnicas y/o reclamos. 11. Plan de trabajos. Desarrollo de las Tareas Dado las características del establecimiento, las obras deberán procurar la máxima celeridad en tiempo y el cumplimiento de plazos pautados. El contratista previo al inicio de las tareas deberá someter a la aprobación, por parte de la Inspección de Obra, del Plan de Trabajos correspondiente. En locales donde la actividad no pueda interrumpirse, deberán iniciarse y terminarse los trabajos en forma ininterrumpida y a la brevedad posible, dentro de los horarios de trabajo. No se iniciarán trabajos, si no se tienen acopiados todos los materiales necesarios para la ejecución de los mismos. El incumplimiento del plan de trabajos hará pasible a la Contratista de la aplicación de sanciones o multas. El Contratista desarrollará los trabajos de lunes a viernes de 7.00 a 18.00 hs, pudiendo extender el mismo a sábados, domingos y feriados, previa solicitud de autorización ya que el desarrollo de las obras no deberá obstruir o modificar el normal desarrollo de las tareas que se cumplen en la Institución. El costo que implique el desarrollo de los trabajos en esos horarios, deberá estar incluido en su oferta. 12. Subcontratos En la oferta cada oferente deberá dar a conocer, la utilización o no de gremios o tareas de subcontrato. En caso afirmativo, deberá especificarlo junto con sus antecedentes y requisitos como presenta los propios. El Hospital se expedirá aprobando o solicitando su reemplazo según la verificación de antecedentes. Todo oferente que tenga dos rechazos en los antecedentes presentados perderá su calidad de oferente al solo juicio del Hospital. Iniciada la obra no podrá en forma parcial o total, realizar subcontrato alguno por las tareas encomendadas. 13. Antecedentes Los oferentes deben entregar en el sobre de oferta conjuntamente con toda otra documentación solicitada, los antecedentes comerciales, técnicos y de obras realizadas en los últimos 5 años, dentro de la tipología de edificios hospitalarios con funciones similares a que se licita. Los antecedentes de obras deben contar con información técnica que permita evaluar la envergadura de la misma, fecha de ejecución, y todos los datos que posibiliten verificar los antecedentes y resultados.




Los profesionales del equipo de Jefatura de Obra, o bien de cada especialidad, propios del contratista o subcontratados deben tener antecedentes en proyectos de obras en áreas hospitalarias. Se deberá incluir en el sobre de oferta el CV de los profesionales, matricula habilitante con Certificado al día del Consejo Profesional correspondiente. El hospital se expedirá aprobando o solicitando su reemplazo según verificación de antecedentes. 14. Materiales - Normas En las especificaciones técnicas que se acompañan se exige que todos los bienes y materiales que se hayan de incorporar en las obras, sean nuevos, que estén sin usar, exentos de defectos de fabricación y sean los modelos más recientes, donde se hayan incorporado las últimas tecnologías. Deberán responder a lo contratado, siendo presentados para su aprobación a la Inspección de Obra antes de ser aplicados o instalados. En todos los casos en que se mencionan marcas es a los efectos de indicar calidad, correspondiendo a esa marca o similar. Los materiales cumplimentarán como mínimo las exigencias de las normas que se indican en cada caso particular y/o las correspondientes a los Reglamentos en vigencia, Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, IRAM, AEA, ASHRAE, sin excluir otras específicas según necesidad. Los materiales no especificados deberán responder a las normas IRAM y ser de calidad aprobada por las reparticiones oficiales y empresas prestatarias de servicios con jurisdicción sobre los trabajos del rubro. El Contratista tendrá siempre en la Obra los materiales necesarios para asegurar la buena marcha de los trabajos, los que se acondicionarán de forma que no sufran deterioros ni alteraciones. El Contratista asegurará la buena calidad de los materiales y responderá por las degradaciones y averías que pudieran experimentar tanto dichos materiales como los trabajos realizados, por efecto de la intemperie u otras causas. Normas. Serán de aplicación todas las normas indicadas en los distintos ítems de cada renglón. Cuando se citan normas de aplicación extranjeras, deberá entenderse que son de aplicación las normas IRAM equivalentes y/o complementarias. 15. Representante Técnico y Representante en Obra El profesional propuesto será responsable de los términos que establezca la documentación contractual y de la perfecta ejecución de los trabajos en lo que a la firma se refiere; asumirá la responsabilidad de constructor en los términos indicados en el Art. 1646 del Código Civil. El representante designado podrá o no concurrir a diario a los lugares de trabajos, así como a todos los actos de replanteo y mediciones para la certificación, los cuales se considerarán implícitamente aceptados por el Contratista si el Profesional responsable no concurriere. En ausencia del Representante Técnico, el Contratista dispondrá de un Jefe de Obra, el que tendrá a su cargo la coordinación y seguimiento de las tareas, arbitrando los medios que correspondan a tal fin. Ambos profesionales serán los interlocutores válidos, en cuanto al intercambio de información y/o de documentación con la Inspección de Obra y/o su plantel de asesores en lo que respecta a la faz netamente técnica que se deba desarrollar. El profesional designado Representante Técnico deberá cumplimentar, los requisitos estipulados en el ítem L; contara con titulo y matricula habilitante por el Consejo Profesional correspondiente. 16. Reuniones de Coordinación. Libro de Comunicaciones El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir con su Jefe de Obra y la de los Profesionales de cada área, a reuniones periódicas promovidas y presididas por la




Inspección de Obra los efectos de obtener la necesaria coordinación de los trabajos a ejecutar para el normal desarrollo del “Plan de Trabajos”. La contratista deberá proporcionar los libros de comunicación de obra; Libro de Ordenes de servicio y libro de Notas de Pedido; tendrán hojas numeradas por triplicado. Toda Orden de Servicios impartida por la Inspección de Obra, será firmada por la misma y por el Profesional responsable de la Empresa, como constancia de haber tomado conocimiento. Así mismo, la Contratista, asentara todo pedido hacia la Inspección en el libro respectivo. El Representante Técnico firmara las notas de pedido emitidas y el Inspector de Obra procederá a su aceptación o rechazo, indicando las causas del mismo, firmando al pie. 17. Seguros

17.1 El adjudicatario deberá constituir los siguientes seguros, por las cantidades mínimas que para cada uno se consignan. Los mismos no implican limitación de la responsabilidad del adjudicatario quién la asumirá por el excedente de las sumas cubiertas hasta el monto total de las indemnizaciones a que hubiere lugar. 17.2 Las pólizas deberán endosarse a favor del Hospital.-

a) De responsabilidad civil por los daños que como consecuencia de las actividades de la empresa o de su personal destacado en “El Hospital” sufran las personas, cosas y /o bienes de “El Hospital” y/o terceros. Monto mínimo $ 300.000 (Pesos Trescientos Mil) por cada siniestro, con cláusula de reposición. A los efectos del Artículo 67 de la Ley de Seguros Nº 17.418 se deja constancia que “El Hospital” ha contratado un seguro de Responsabilidad Civil con Caja de Seguros S.A. Póliza a disposición. b) RIESGO DE INCENDIO: Que ampare todos los bienes muebles o inmuebles de propiedad del Hospital cedidos en uso durante la vigencia del contrato: $ 300.000.- (Pesos Trescientos Mil), con cláusula de reposición. A los efectos del Artículo 67 de la Ley de Seguros Nº 17.418 se deja constancia que “El Hospital” ha contratado un seguro de Incendio Nación Seguros S.A.. Póliza a disposición. 17.3 Los seguros deberán contratarse en compañías o entidades aseguradoras con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. El tomador deberá endosar la póliza a favor del Hospital como beneficiario exclusivo, sin franquicia alguna. 17.4 La adjudicataria se obliga contratar todos los seguros que exige el presente pliego con el expreso compromiso de la Aseguradora obligándose a notificar al Hospital, de modo fehaciente al domicilio declarado en el contrato la falta de pago del premio, como así también la rescisión unilateral de cualquiera de las partes, con una antelación mínima de 30 días hábiles antes de hacer efectiva la baja de la cobertura.

17.5 Todos los seguros no deberán contener cláusulas de beneficio de excusión ni de división a favor de la Compañía Aseguradora

17.6 El premio de las referidas pólizas debe ser cancelado de contado y exhibir dicho comprobante a la Gerencia de Contabilidad de Gestión con 48 hs. de anterioridad al comienzo de la prestación




El contrato que suscriba el Adjudicatario con el Hospital, debe ser denunciado fehacientemente a la Compañía de Seguros contratada por el adjudicatario.

18. Recomendaciones de bioseguridad y operativas en el ambiente hospitalario Polvo - La obra se realizará en un hospital en funcionamiento, con pacientes habitando el espacio circundante. Este trabajo entra en la categoría de trabajo sucio, liberador de polvo, que al expandirse en el ambiente incrementa la contaminación bacteriológica del entorno. Diariamente se debe verificar el buen estado de la estanqueidad de todo cerramiento. Obrador - El obrador se armará dentro del predio del Hospital, en lugar a definir con la Inspección de Obra. Antes de iniciar los trabajos y una vez firmado el contrato, el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección Técnica de Obra, el proyecto de obrador que se construirá en el terreno ajustando sus instalaciones a las observaciones que hiciera aquella. En aquellas obras de escala menor y a realizarse en interiores del hospital, se podrá optar por designar un local específico dentro del sector de intervención, para su uso como obrador. Una vez concluida las obras, el contratista desalojara dicho local, dejándolo en perfectas condiciones de mantenimiento y limpieza. El obrador deberá cumplir con las disposiciones de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y las Normas de Salud y Seguridad en la Construcción del Ministerio de Trabajo de la Nación. Se deben respetar sin excepción las normas internas sobre control de polvo, horarios de trabajo según ruido o vibraciones a ocasionar y las circulaciones de trabajo que se indique. Instalaciones – Antes de comenzar los trabajos de electricidad, instalaciones sanitarias, de fluidos medicinales, corrientes débiles, etc. se debe dar aviso a Inspección de Obra para coordinar los cortes del abastecimiento con la seguridad de no afectar el servicio a locales habitados. Desinstalación - Se deberá hacer un acta con el listado de los elementos retirados y el estado en que los mismos se encuentran, previo a su retiro y entrega a depósito del Hospital. Para los trabajos el adjudicatario deberá proveer los tableros de obra necesarios con llaves térmicas y disyuntores, cumpliendo con la reglamentación vigente, y comunicar a la Inspección de Obra dentro de los dos días de recibir la Orden de Compra, la potencia que requieren, para dar tiempo a preparar la conexión de obra independiente del abastecimiento de los circuitos asistenciales. 19. Obrador Previo a la iniciación de los trabajos y luego de recibir el adelanto de obra, se deberá limitar la zona afectada a la ejecución de las tareas motivo del presente pliego. Asimismo se deberá contemplar la instalación de un obrador, durante todo el tiempo de obra. El contratista cumplimentara estos ítems, dentro de un plazo de 15 días corridos. El obrador deberá ser materializado y puesto en obra por el adjudicatario, previa aprobación del mismo por la Inspección de Obra. En función de la escala de la obra, se utilizaran preferentemente contenedores metálicos adaptados para su uso como obrador, guarda de herramientas y materiales, subcontratistas, talleres, etc. Cuando las tareas se realicen en interiores, y a juicio de la Inspección de Obra, se podrá optar por la utilización de un local específico a los efectos de obrador. Asimismo la adjudicataria, deberá contemplar la instalación de sanitarios químicos, en cantidad suficiente, en función del plantel afectado a la obra según Decreto 911/96. El sitio se definirá en forma conjunta con la Inspección de Obra en el área circundante. El lugar indicado y/o designado como obrador deberá ser mantenido por el Contratista en perfectas condiciones de higiene y seguridad.




20. Replanteo de las Obras - Documentación técnica El replanteo de los trabajos será hecho por el Contratista en la fecha fijada por la Inspección de Obra, verificado y aprobado por la misma. No podrán comenzarse las obras en ningún sector que no haya sido previamente replanteado. El replanteo se efectuará en forma conjunta con el Director de Obra de arquitectura y Responsables de las instalaciones que contenga la misma. El Contratista deberá ejecutar los planos de obra, de detalles, la Ingeniería de detalle en las instalaciones que se solicitan, y los que la Inspección de Obra considere necesarios, manteniendo actualizados los planos con modificaciones que pudieran surgir, expuestos sobre paneles en el obrador y en obra. El Contratista mantendrá en obra un juego de cada uno de los siguientes documentos, registrando en ellos todas las modificaciones a los trabajos: Planos de proyecto contractual. Pliego Especificaciones Técnicas y Condiciones Generales. Cronograma de obra Ordenes de servicio y Notas de pedido. Orden de Compra Planos de taller revisados, datos de productos y muestras Resultados de ensayos y pruebas Toda la documentación ajustada a necesidades de obra sobre el proyecto entregado, será presentada para su aprobación a la Inspección de Obra; en dos copias papel más archivo magnético. No se aceptará ninguna documentación que no sea realizada en Autocad (Versión 2000 o superior). Además la I.O. podrá en cualquier momento solicitar al Contratista la ejecución de planos parciales de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse. También está facultada para exigir la presentación de memorias descriptivas parciales, catálogos o dibujos explicativos. El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Inspección de Obra, no releva al Contratista de la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a planos. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el Contratista apenas se descubra, independientemente del recibo, revisión y aprobación de los planos por la Inspección de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. Durante el transcurso de la obra el Contratista mantendrá al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias u ordenadas por la Inspección de Obra. Asimismo el Contratista conservará en obra, para cualquier consulta, la última versión actualizada y registrará la información en forma coordinada con el avance de obra. En las especificaciones técnicas marcará en forma legible y registrará en cada sección correspondiente los productos realmente empleados en la obra, incluyendo los siguientes datos: Nombre del fabricante, modelo del producto y número de código Los sustitutos o alternativas utilizados Los cambios efectuados por Orden de Servicio. Indicará legiblemente en los planos de obra y de taller lo realmente construido incluyendo: Ubicaciones acotadas vertical y horizontalmente de servicios enterrados con relación a referencias permanentes construidas en superficie. Ubicaciones acotadas vertical y horizontalmente de los servicios ocultos en la construcción, referenciados con la relación a detalles visibles y accesibles en la obra terminada.




Cambio en obra de dimensiones y detalles. Detalles no contenidos en los planos contractuales originales. Luego de ejecutada las tareas mencionadas en este pliego, el Contratista deberá presentar un juego de documentación con planos de finalización, a la Inspección de Obra. El mismo será entregado en escalas convenientes y deberá incluir plantas, cortes y vistas de los locales que involucren a esta obra. Los planos serán entregados por duplicado en papel bond de 90 grs. y además se presentaran los mismos en soporte digital (Auto CAD 2000 o superior) en un disco compacto. 21. Visita previa Se deberá efectuar visita previa al Hospital el día 02 de Mayo de 2016 a las 10:0 hs. Para ello deberán: Retirar el Certificado Original de Visita y planos en el Dto. Contrataciones, para que con un responsable del Dto. Obras e Infraestructura realicen la misma. Una vez concluida, el referido formulario deberá ser firmado por el representante autorizado de la Firma y el citado Dto. El cual se incluirá en el sobre oferta. TODA VEZ QUE LA VISITA DARA COMIENZO EN EL HORARIO ESTABLECIDO, LOS INTERESADOS DEBERAN PRESENTARSE ANTES DEL HORARIO FIJADO PARA EL INICIO DE LA MISMA, MUNIDOS DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO, CONFORME LO INDICADO PRECEDENTEMENTE. UNA VEZ INICIADA LA VISITA, NO SE PERMITIRA LA INCORPORACION DE REPRESENTANTES DE OTRAS EMPRESAS.

Muy importante: Se desestimarán las ofertas presentadas por empresas que no realicen la visita. Se deberá incorporar en el sobre oferta el correspondiente Certificado de Visita.

22. Presentación y forma de las ofertas Personalmente en sobre cerrado en la Gerencia de Contrataciones y Suministros, oficina 5405 - Planta baja pasillo central - Pichincha 1890 – Ciudad de Buenos Aires. Para optimizar el proceso de comunicación entre el Hospital y los oferentes y adjudicatarios, éste debe incluir en la oferta el formulario “Declaración Jurada de Conocimiento y Aceptación”, debidamente cumplimentado, en el que se manifiestan expresamente el o los números de Fax declarado/s por el oferente como instrumento de válida comunicación. Asimismo este formulario solicita declarar formalmente el conocimiento del Pliego de Bases y Condiciones y el Reglamento de Contrataciones. La no presentación del Formulario o su parcial cumplimiento, significará, para el Hospital, el pleno conocimiento y aceptación de lo que en él se manifiesta. La presentación de las ofertas implica la aceptación de las cláusulas del presente Pliego de Bases y Condiciones. En el caso de no informarse número/s de Fax, se tendrán como válidas a todos los efectos, las comunicaciones remitidas a otros números de la firma que figuren en el resto de la oferta o en los registros internos del Hospital. Las propuestas deben presentarse por duplicado (sólo la oferta económica), no así el resto de la documentación. 23. Mantenimiento de Oferta Cuarenta y cinco (45) días hábiles. 24. Declaración Jurada de Conocimiento y Aceptación Firmada y sellada por persona debidamente autorizada.




25. Certificado Fiscal Deberá cumplimentarse Resolución General 1814/AFIP/2005. Se recuerda que conforme dicha norma toda oferta igual o superior a $50.000.- deberá contar con el Certificado Fiscal para Contratar independientemente del monto adjudicado.-

DCS




PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACIÓN. GENERALIDADES Son aquellas para las cuales la empresa contratista tomará a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecución de las mismas, con arreglo a su fin en correspondencia con los siguientes ítems: 1. TAREAS PRELIMINARES. 2. DEMOLICION/ REMOCION 3. ALBAÑILERIA. 4. CONSTRUCCION EN SECO. 5. PINTURA. 6. CARPINTERIAS. 7. INSTALACIONES SANITARIAS. 8. VARIOS 9. PRETRATAMIENTO Y PLANTA DE OSMOSIS INVERSA 10. INSTALACIONES ELECTRICAS. 11. INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS Todos los trabajos enumerados anteriormente deberán realizarse de acuerdo a lo expresado en presente pliego, a los planos adjuntos y a las reglas del arte. Todos aquellos productos y/o materiales que contasen con norma I.R.A.M, deberán ser colocados en base a dicha norma. Se dará preferencia a los productos de industria nacional. La documentación del presente pliego es a título orientativo y no taxativo; Todas las aclaraciones o modificaciones que sea necesario realizar con el objeto de obtener una obra completa, unívoca y perfecta serán de ejecución obligatoria para la contratista y se considerarán o no como modificatorios según la interpretación de la Inspección de Obra del hospital. Los planos de documentación, planillas de cálculo y cualquier otra documentación necesaria para la ejecución del proyecto serán presentados a la IO; quien contará con un plazo de cinco (5) días para devolverla aprobada u observada parcial o totalmente. No se podrá comenzar la ejecución de los trabajos hasta tanto no se apruebe toda la documentación antedicha. Una vez ejecutados los trabajos y antes de la Recepción Final de la obra el Contratista deberá presentar los planos conforme a obra de todas las obras e instalaciones, con las aprobaciones de los organismos pertinentes. 1. OBRAS PRELIMINARES 1.1. Replanteo de la obras. Documentación técnica. El replanteo de los trabajos será hecho por la Contratista en la fecha fijada por la Inspección de Obra; se efectuara en forma conjunta con este y en presencia de los responsables de instalaciones especiales de ser necesario. No podrán comenzarse las obras en ningún sector que no haya sido previamente replanteado. Cantidad computada: Global




1.2. Cercos. Construcciones Temporales. Obrador y Sanitarios. Son todos los trabajos necesarios a fin de realizar las obras con el objeto de cumplimentar las tareas que se describen. - La confección de cercos a los efectos de delimitar sectores de obra, sin que las mismas afecten el funcionamiento normal del servicio y áreas linderas del hospital. Los mismos serán confeccionados mediante paneles fenólico, revestidos en film de polietileno a los efectos de mayor estanqueidad; se procurara el sellado absoluto y la estanqueidad del cerramiento hacia los locales linderos en servicio. Se deberán extremar la confección de cerramientos temporales, a efectos de permitir el normal funcionamiento del servicio durante la ejecución de las mismas. - Obrador y sanitarios; en vista de que la presente obra contempla trabajos a realizar en interiores, la contratista podrá disponer de un local en el sector a efectos de utilización como tal, según lo indicado en ítems S y T; no obstante deberá contar con un obrador ubicado en el exterior, según disponga la I.O., para el acopio general, vestuarios de personal y/o sanitarios; podrá disponer eventualmente del uso de sanitarios de uso común, ubicados en proximidad del área de intervención. - Cartel de Obra. Se considera obra preliminar la colocación de un cartel de obra según criterio de la Inspección de Obra. El mismo se colocara en el acceso al área a intervenir. Se montara sobre tablero de 0.50*0.50 de fibrofacil o similar y se terminara con un acrílico cristal fijado sobre el tablero mediante ángulos de aluminio perimetrales. En el mismo deberá constar:

Denominación de la Obra

Identificación de Contratación Directa o Licitación según corresponda.

Monto del Contrato / Plazo de ejecución.

Nombre del Contratista.

Representante Técnico; Responsable Obra y teléfono de contacto.

Identificación de Inspección Obra del Hospital y teléfono de contacto. Cantidad computada: Global

1.3. Limpieza diaria de obra y final de obra. La limpieza de obra deberá ser diaria tanto de la obra como del sector utilizado como obrador, con retiro de residuos orgánicos con frecuencia diaria, embolsados en bolsas negras y cerradas c/ doble nudo; las mismas serán depositadas en los contenedores que el hospital tiene para tal fin. El retiro de escombros y/o sobrante de obra no podrá acumularse en el sector, el mismo se retirara en forma diaria, convenientemente embolsados, y se depositara en el área de obrador exterior, hasta su retiro final. El retiro de contenedores se realizara, como mínimo, en forma semanal; pudiéndose requerir mayor frecuencia a criterio de Inspección de Obra. La eliminación de escombros se efectuara en contenedores para tal fin, los cuales serán contratados por la contratista. Terminada la obra se realizara una limpieza final de obra y de la totalidad de las áreas involucradas, el sector intervenido deberá quedar limpio, sin polvo ni elementos sueltos en su totalidad y en todos los niveles. Cantidad computada: Global




2. DEMOLICION/REMOCION 2.1. Remoción de instalaciones varias y equipamientos. Se procederá al retiro de toda instalación y equipamiento existente en el sector de intervención que pudiera interferir en las obras a ejecutar. La contratista efectuara la remoción de canalizaciones tanto en cielorrasos como tabiques; afectadas por las tareas de reformas del sector. Asimismo se retiraran equipamientos obsoletos, tales como mobiliarios en mal estado y/o equipamientos varios, mesadas, señalizaciones, estanterías, muebles fijos y artefactos eléctricos, etc. Instalaciones eléctricas. La Inspección de obra podrá determinar sobre la conservación de partes de la misma para su reutilización. Los cableados eléctricos a reemplazar y sus canalizaciones serán retirados desde los tableros seccionales correspondientes, hasta las bocas que alimenten. Atento a que las acometidas eléctricas se realizan desde el entrepiso técnico y por este, a través de bandejas portacables hasta tableros seccionales; la contratista deberá englobar en su tarea, efectuar el retiro de dichos cableados y bandejas obsoletas a la nueva configuración eléctrica. La contratista no efectuara intervención alguna sobre tableros seccionales; a los efectos de corte de suministros y maniobras a realizar en tableros, deberá solicitar intervención a la Inspección de Obra. Instalaciones sanitarias. Se removerán las acometidas de agua existentes y se anularan las cañerías de suministro en forma conveniente, cuidando de no producir alteración o cortes en locales linderos. Las cañerías de alimentación a artefactos se removerán y se retiraran como rezagos de obra. Se retiraran además los equipamientos sanitarios existentes, tales como mesadas, piletas y griferías a reemplazar. Contempla los sectores de baño, lavado y sala de aislamiento. Instalaciones de ventilación /climatización. La contratista efectuara el retiro de conductos de ventilación/ aire acondicionado ubicados entre tabiques modulares; los mismos se retiraran parcialmente y/o en su totalidad hasta sus empalmes con conductos principales, según disponga la I.O su reuso y modificación de tendido. Todo elemento retirado será considerado rezago y se efectuara el retiro de los mismos. Cantidad computada: Global 2.2. Remoción parcial instalación diálisis. Contempla el desarme parcial y anulación del tendido de cañerías de acero inoxidable comprendido entre la actual sala de aislamiento y el tendido principal hacia la planta. Toda intervención sobre el tendido se efectuara con materiales y técnicas similares a las existentes. Asimismo se deberá efectuar el desarme de los puestos de diálisis (2) en forma adecuada, atento a la posterior reubicación de los mismos según la nueva disposición y ubicación del local Aislamiento. Todo retiro deberá previamente consensuarse con la I.O. Cantidad computada: Global 2.3. Desmonte planta de osmosis inversa existente. La contratista efectuara el desarme y desmonte de la actual planta de tratamiento de osmosis. El desmonte solo podrá efectuarse una vez instalada la nueva planta de tratamiento y la misma se encuentre en condiciones de puesta en servicio.




Deberá efectuar el retiro de las cañerías de alimentación y todas aquellas que conforman el tendido de la actual planta. Efectuara el retiro de los tanques de agua instalados en el recinto, al igual que las bombas y filtros del sistema. Se retiraran los tendidos eléctricos y tableros de comando instalados, los elementos de protección eléctrica instalados en el tablero se acopiaran convenientemente para su rehúso por parte del hospital según disponga la Inspección de Obra. La contratista deberá proporcionar la ayuda de gremio necesaria a los fines de la desconexión de la planta existente y la conexión de la nueva, la cual será provista por fuera de la presente licitación. Cantidad computada: Global 2.4. Remoción/ reparación cámaras de dilución y desagües peligrosos existentes. La contratista deberá efectuar la remoción y/o anulación de los actuales tendidos de desagües hasta la cámara de dilución existente. Para ello removerá toda cañería existente en piso/ contrapisos o bien efectuara la obturación de dichas cañerías mediante morteros de cemento impermeables que garanticen una total anulación de las mismas. Asimismo la contratista deberá contemplar la adecuación de la cámara de dilución a los efectos de recibir las nuevas canalizaciones. Se deberá tener en cuenta que previo a realizar las remociones mencionadas deberán estar instaladas las cañerías de reemplazo ya que el desagüe de los puestos de diálisis hacia la cámara de dilución no podrá ser interrumpido por largo período. La contratista coordinará con la I. O. el momento adecuado para anular y habilitar las cañerías viejas y nuevas respectivamente. Cantidad computada: Global 2.5. Remoción de panelerías y aberturas según proyecto. Contempla las tareas de remoción de tabiquerías modulares existentes del área, según lo señalado en la documentación de obra adjunta. Panelería modular existente (modulo=90cm); la contratista efectuara el desarme de las mismas con el mayor recaudo, sin producir daños en las panelerías retiradas a efectos de su posterior reutilización, tanto en las obras de intervención del área, como en reparaciones o intervenciones de otras locaciones. La contratista efectuara una selección de las panelerías retiradas, así como de las partes complementarias del sistema, tales como puertas, paños vidriados, etc; en función del estado de conservación de las mismas, para su utilización posterior. Las tabiquerías seleccionadas se acopiaran convenientemente hasta su reutilización; en tanto que las sobrantes deberán ser retiradas y trasladadas a su depósito definitivo según indique la Inspección de Obra. Con igual criterio la contratista efectuara la remoción, selección y acopio de los perfiles montantes/columnas del sistema de tabiquería para su reutilización. A efectos prácticos, la contratista efectuara una nomenclacion de las partes retiradas a fin de su posterior identificación en forma fácil y ordenada. La contratista deberá retirar el material de rezago resultante en forma inmediata para evitar acumulaciones en el sector. Cantidad computada: Panelería a retirar: 144.45 m2.




2.6. Retiro de carpinterías para su reubicación. Remoción de carpintería existente señalada en la documentación de obra; sean partes del sistema de tabiquerías existente o no; con igual criterio al utilizado para las panelerías a retirar, la contratista seleccionara parte de las carpinterías removidas y se acopiaran a los efectos de su posterior reubicación, modificación de apertura y/o posterior uso en otras áreas. Las carpinterías en mal estado se consideraran rezagos de obra y se procederá a su retiro. Cantidad carpinterías a retirar: 13 unid. 2.7. Retiro de escombros, rezagos de demolición. Volquetes. Se procederá al retiro de rezagos, materiales y escombros resultantes de toda remoción. El retiro se realizara por medio de volquetes. Los elementos que se trasladen dentro del hospital deberán previamente ser embolsados y luego depositados en los contenedores; del mismo modo el ingreso de materiales, maquinas y herramientas a las áreas limpias del hospital deberán estar limpias y embolsadas en el caso que correspondan. Los volquetes se ubicaran en el playón destinado a obradores y serán retirados del ámbito del predio del Hospital una vez llenado los mismos. Antes de realizar el retiro de cualquier elemento de demolición, fuera de los ámbitos del hospital, deberá ser consensuado con la Inspección de Obra. El traslado de todo rezago se podrá efectuar solamente dentro de los horarios y canales permitidos. Cantidad computada: 3 volquetes. 3. ALBAÑILERIA 3.1. Reparación de cielorrasos armados yeso/cal. Contempla la reparación de cielorrasos en locales existentes a intervenir; el mismo presenta una terminación a la cal y modulación en forma de grilla que se corresponde con la modulación de tabiquerías y estructuras. La reparación contemplara los arreglos de superficies necesarios, a los fines de una correcta terminación y posterior pintura. Se deberán sellar una vez retiradas las instalaciones, todo pase o perforación en losa no utilizados. El mortero a utilizar podrá ser, morteros de yeso o bien morteros de cal aérea, según el tipo de terminación requerida. A los efectos de cómputo se establecerá un porcentaje de reparación de las superficies a intervenir, equivalente para este rubro, al 15% del total de las mismas. Cantidad computada: 34.4m2. 3.2. Reparación de Contrapisos/ carpetas. La contratista efectuara la reconstrucción de contrapisos y carpetas de asiento afectados por las tareas de instalación sanitarias del sector. Contemplara las tareas de relleno de las canalizaciones cloacales (zanjeado en terreno natural bajo contrapiso) y posterior confección de contrapisos de cascotes esp.15cm; mortero de hormigón pobre y carpeta de cemento impermeable. Efectuara además la reparación de carpetas de asiento sobre las superficies indicadas; mortero de cemento, esp.2cm sobre sectores reparados. Cantidad computada: 8.90 m2. Contrapiso 15cm = 1.34 m3 Carpeta esp 2cm = 0.18 m3




3.3. Pisos. Reparación sectores dañados. Se efectuara la reparación de sectores de solados deteriorados, reposición de piezas flojas y/o faltantes. Contemplara aquellos sectores resultantes luego del desmonte de tabiquerías, o bien aquellas roturas que las modificaciones previstas e instalaciones sanitarias ocasionen en el piso. Se deberá proceder a su reparación con técnica y materiales símil a los existentes, mediante piezas conformadas, baldosas de escallas cerámicas, 45*45cm y espesor 1½” aprox. confeccionada a partir de morteros especiales y agregados de molienda de escalla cerámica. La colocación se efectuara con mortero de cal reforzado, sobre contrapiso y/o carpeta. Concluida las reparaciones la contratista efectuará el pulido de toda la superficie de pisos del sector. Cantidad computada: a reparar: 24 m2 3.4. Pisos. Pulido de superficies. Zócalos. La operación de pulido de superficies de solados se hará a máquina, con discos diamantados de granulometrías variables. El proceso de pulido contemplara el uso de cuatro (4) granulometrías diferentes, repitiendo seis (6) pasadas para cada disco sobre toda la superficie. Asimismo en conjunto a las tareas de pulido la contratista realizara un empastinado de juntas donde así lo requiera para una correcta terminación. Concluidas las tareas de pulido, se efectuará un lavado de superficies con abundancia de agua: el pulido deberá garantizar una superficie pareja, sin resalto alguno logrando la eliminación de toda aspereza e irregularidad superficial. Símil proceso se realizara sobre zócalos de igual material. Como terminación se realizara el vitrificado superficial otorgándole al solado el brillo definitivo y la protección superficial correspondiente sin que esto implique una superficie resbaladiza. Nota. A efectos prácticos en la logística de obra, la contratista procurara la ejecución de las tareas de pulido, una vez finalizadas las tareas de remoción y realizadas las instalaciones sanitarias de desagües, garantizándose de esta manera espacios libres de obstáculos para ejecutar las tareas, además de evitar superposición de gremios y demoras.

Zócalos. En los casos en donde se requieran se utilizaran zócalos del mismo material que el piso (mosaico de escallas cerámicas), altura 10cm; símil existentes. Serán piezas de 30cm largo y espesor 10mm. Cantidad computada: a reparar: 154 m2 aprox.

4. CONSTRUCCION EN SECO 4.1. Tabiquería Modular. Montaje de Paneles. La contratista efectuara el montaje de la tabiquería modular indicada en planos; la misma se efectuara en seco mediante el sistema de perfiles y paneles recuperados del desmonte, previa selección de las partes a utilizar. La contratista respetara la modulación establecida en función del sistema a instalar; el modulo de panel y por tanto la distancia de separación entre perfiles montantes será de 90cm medidos entre ejes. El montaje contemplara la inclusión de puertas y aventanamientos correspondientes con el sistema.




La contratista efectuara toda de provisión de panelerías nuevas de ser necesarias, las cuales guardaran similitud constructivas con los paneles existentes; asimismo efectuara toda reposición de cualquier componente faltante del sistema de panelerías, tales como perfiles, herrajes, burletes, perfilarías de ajustes etc. Características del sistema.-

Estructura: Perfiles (montantes c/90cm) de aluminio extruido natural de 1.60mm espesor aprox.; perfiles horizontales tipo “U” para fijación de paneles. Terminaciones plásticas a tono con paneles.

Paneles: Paños fijos de madera, confeccionados con bastidor de madera y terminación de enchapados melaminico; esp.48mm.

Paños vidriados fijos, vidrio laminado esp. 3+3mm, montados con perfiles de aluminio y burletes acordes al sistema.

Marcos y puertas: tipo placa de madera; con sus partes componentes y ajustadas al sistema de tabiquería, guardando similitud y características constructivas al panel de cerramiento. Hojas de abrir; ancho nominal 90/135/180cm. Marco: aluminio según características del sistema de cerramiento; se podrán utilizar perfilería de marcos ajenos al sistema, debiéndose a prever soluciones y adaptaciones correspondientes.

La contratista efectuara el montaje y/o reubicación de tabiquerías según la disposición indicada en planos adjuntos; ejecutando en primer término la colocación de la perfilería tipo montantes de acuerdo a la modulación preestablecida. La fijación de los mismos se efectuara a piso y techo, mediante piezas de fijación componentes del sistema (tuercas de ajustes), convenientemente atornilladas, posibilitando su regulación posterior. El montaje de panelerías se realizara de forma tal de colocar en primer término, aquellos paneles “enteros” del sistema y a posterior los paneles que requieran ajustes correspondientes; como encuentros de paneles con carpinterías, mamposterías o tabiques de roca de yeso. La fijación de paneles a perfilería se realizara con flejes de ajustes, tornillería y burletes de goma apropiados. Siendo la tabiquería modular recuperada y reutilizada, la contratista efectuara la reposición de todo componente faltante y/o desgastado, tales como tornillerías, piezas de ajustes y burletes. Asimismo efectuara las reparaciones y/o pintura de superficies de paneles, enchapados etc. Se deberá garantizar concluido el montaje, la estabilidad del conjunto. Zócalos; los mismos serán parte del sistema del mismo tabique y por tanto reutilizados, la contratista procurara el retiro en forma cuidadosa y la reutilización de los mismos sobre los paramentos interiores de los locales. Paneles vidriados. Puertas; serán componentes del sistema, se reutilizaran en función de la nueva disposición; la contratista efectuara todo ajuste necesario previo a su montaje. Las hojas de puertas del sistema serán reutilizadas, previa selección de las mismas s/el grado de deterioro que presenten; debiendo la contratista efectuar el retiro de las descartadas y la reposición de nuevas que fuesen necesarias según criterio de la Inspección de obra; en tanto que los marcos recuperados, serán reutilizados según nueva disposición, siendo todo sobrante, acopiado convenientemente. Los paños vidriados se ejecutaran sobre la base de la misma carpintería, debiendo la contratista efectuar toda modificación y/o ajuste necesario para la instalación de dicho




paños vidriados. Deberá contemplar la inclusión de burletes y perfiles de ajuste convenientes. Ajustes de paneles; en aquellos sectores donde la modulación del sistema de tabiquería, no resultara coincidente con la preestablecida, la contratista deberá confeccionar los ajustes de paneles necesarios y la resolución técnica respectiva, a los efectos de una adecuada terminación. Asimismo deberá vislumbrar la resolución técnica de aquellos encuentros entre panelerías modulares y paredes de mamposterías u otras, para los cuales interpondrá piezas de ajustes y complementos a efectos de una mejor resolución. La contratista documentara dichas resoluciones técnicas en planos y detalles en escalas convenientes. Refuerzos de tabiques modulares; se deberán prever soluciones convenientes en aquellos sectores, donde se instalen ménsulas, artefactos sanitarios de colgar, etc. Los mismos podrán ser materializados por chapas de acero de espesor 3mm, aplicados sobre los paneles. Montaje de Instalaciones Eléctricas/sanitarias; a efectos de la realización de instalaciones eléctricas, datos y telefonía, se deberá prever la canalización de las mismas a través del interior de la perfilería montante (vertical) del sistema, debiendo asegurar para ello, la plena coincidencia entre perfiles montantes y pases de techo preestablecidos. Las instalaciones de cajas para efectos (teclas) y consumos (tomacorrientes), se deberán prever preferentemente instalados sobre los mismos perfiles montantes. Mismo criterio se deberá contemplar para aquellas instalaciones sanitarias (provisión de agua) que se instalen sobre estas tabiquerías. Bajo ningún concepto se podrán efectuar canalizaciones compartidas de instalaciones sanitarias en conjunto con instalaciones eléctricas u otras. Cantidad computada tabiques modulares: 148.50 m2. 5. PINTURA 5.1. Pintura interior paredes y cielorrasos. Látex acrílico satinado. Comprende los trabajos de pintura interior de sectores de pared involucrados (pared hacia patio) y cielorrasos del área de intervención. Se procederá a pintar las superficies indicadas con pintura látex, tipo acrílico, base acuosa y de acabado satinado. La misma deberá proporcionar un acabado liso y de fácil limpieza de las superficies. Color a definir por la Inspección de Obra. Tanto paredes como cielorrasos se pintaran con símil pintura a los efectos de continuidad de la terminación de cada local. Las superficies a pintar deberán estar limpias, secas, libres de grasitud y polvo. Previo comienzo a la aplicación de pintura, se deberá efectuar la preparación de las superficies, mediante aplicación de una mano de fijador al agua sobre la totalidad de paramentos a pintar, asimismo en donde sea requerido y a efectos de correcciones en superficies, se aplicara una mano de enduído plástico y a posterior deberá ser lijada de forma tal de quedar lisa y apta para recibir pintura. Todas las superficies, se pintaran mediante aplicación de dos manos de pintura, dejando secar cada aplicación no menos de cuatro horas, entre manos de pintura. Cantidad computada pintura cielorrasos y paredes: 229.20 m2. 6. CARPINTERÍAS 6.1. Carpinterías existentes. Puertas Recuperadas. Se prevé tareas de acondicionamientos de puertas existentes. Marco de aluminio y hojas placas de madera; reparación/ reposición de hojas, ajuste de cierres; reposición de herrajes.




La contratista efectuara la reinstalación de marcos de puertas retiradas; según nueva disposición arquitectónica, debiendo prever al momento, los acondicionamientos y/o reemplazo de bisagras y anclajes de cerraduras. En cuanto a hojas de puertas, la contratista efectuara una selección de las retiradas para su ajuste, reparación en su superficie y el reemplazo de puños y cerrojos. 6.1.1 Puerta Recuperada PR1. Tipo Placa de madera. Marco aluminio. Hoja Doble. 1.66*2.10m. Cantidad computada: 1 Unid. 6.1.2 Puerta Recuperada PR2. Tipo Placa de madera. Marco aluminio. Hoja y media. 1.15*2.10m. Cantidad computada: 1 Unid. 6.1.3 Puerta Recuperada PR3. Tipo Placa de madera. Marco aluminio. Hoja y media. 0.76*2.10m. Cantidad computada: 7 Unid. 6.2. Carpinterías nuevas. La contratista efectuara la provisión y colocación de carpinterías nuevas indicadas; las mismas deberán cumplimentar en un todo las especificaciones requeridas y deberán ser previamente aprobadas por la inspección de obra, antes de su instalación definitiva en obra. 6.2.1 Puerta nueva PN2 Cantidad: 7 unidades Marco: De perfiles de aluminio, símil a perfilería componente del sistema de panelería existente; para puertas placas de simple contacto. Se podrán utilizar perfilería de marcos ajenos al sistema, para soluciones y adaptaciones correspondientes. La fijación de marcos al montante de tabiquería modular, se realizara mediante perfiles de anclajes tipo zeta, puestos a presión y reforzados por tornillos c/ rosca para chapa. Hoja y media; de abrir; tipo placa; simple contacto y espesor total 50mm. Luz útil de paso 1.15m. Confeccionada con bastidor perimetral de cerejeira o similar; trama interior tipo nido de abeja celulósico encolado de 30*30mm con caras en terciado fenólico de 10mm revestido en laminado plástico color marfil y terminación satinada, del tipo marca Formica o similar calidad igual o superior. Herrajes: Bisagras encolizadas, tres bisagras; regulables de aluminio con eje de acero embujado en nylon; para hoja doble contacto. Picaporte y cerradura: pomo de acero. Tipo SCHLAGE, con botón de seguridad modelo Plymouth o similar. Cerrojo de seguridad de doble paleta, con bocallaves, Acytra 510 o similar. Bisagras encolizadas, tres bisagras; regulables de aluminio con eje de acero embujado en nylon; para hoja doble contacto. Picaporte y cerradura: pomo de acero. Tipo SCHLAGE, con botón de seguridad modelo Plymouth o similar. Cerrojo de seguridad de doble paleta, con bocallaves, Acytra 510 o similar. Pasadores. Bronce platil en puerta semifija, embutidos en el canto, con perno de 6 mm a dintel y piso, mando rebatible. Largo 200mm. Pasador externo para puerta, lado interior en bronce platil, largo 120mm. 6.3. Paneles / paños vidriados. Laminados 3+3mm, float trasparente. Independiente de los paños/panelerías existentes que conlleven vidriados, (en general sobre paños superiores de panelerías); se deberán incorporar paneles vidriados (local oficina de técnicos) según lo indicado en planos adjuntos, los mismos materializaran paños fijos vidriados




a partir de una altura de 1.00m, y hasta la altura de dintel a efectos de permitir visuales directas requeridas para el sector. El montaje se efectuara entre montantes de panelería existentes, siguiendo símil criterio utilizado para paneles vidriados existentes, valiéndose de perfilerias tipo “U” y burletes afines. El vidrio a utilizar será del tipo laminado; conformado por dos cristales float transparentes de 3mm de espesor, unidos entre sí mediante interposición de una o más laminas de polivinil de butiral (PVB) aplicadas con calor y presión en autoclave. Cantidad computada laminados 3+3: 8.9 m2. 7. INSTALACIONES SANITARIAS Se consideran comprendidas en este rubro, todas las tareas y provisiones necesarias para la ejecución de las instalaciones sanitarias proyectadas en el sector sanitario y planta de tratamiento del servicio de Hemodiálisis. 7.1. Modificación tendido cloacal. Contemplara la modificación al tendido cloacal correspondientes a nuevo núcleo sanitario proyectado, reubicación de local de lavado y módulo de higienización del local aislamiento; deberán ejecutarse los desagües y todo subítem necesario; a tal efecto la contratista realizara modificaciones al trazado ya existente. La contratista realizara un relevamiento del trazado actual, a los efectos de determinar las modificaciones necesarias. Atento al tendido existente realizado por piso, se deberán considerar tareas de aperturas de canalizaciones en piso y contrapisos hasta interceptar las cañerías y efectuar empalmes y/o derivaciones necesarias a los efectos de incorporar desagües de nuevas instalaciones. Todo tendido complementario se confeccionara a nuevo, debiéndose prever pendientes apropiadas y una correcta solución de los puntos de empalme a la cañería cloacal existente. El empalme se realizara s/lo indicado en planos sanitarios, mediante sellados propios del sistema de cañerías de PPP o bien, mediante piezas de transición, para los acoples entre nuevo tendido y las instalaciones en fundición de Fe existentes. Cañerías y accesorios. El tendido de todo nuevo tramo, se realizará mediante cañerías de polipropileno sanitario de alta resistencia, (del tipo Awaduct rígido copolimero random). Estas serán de marcas aprobadas por Aguas Argentinas. La conexión de los desagües de lavatorios y/o módulos de higienización, se hará en forma directa hasta piletas de patio más próximas; el tendido se efectuara por contrapisos y por el interior de tabiques (descargas en pared), en cañería de polipropileno (tipo Awaduck), se utilizarán diámetros de 0.040/0.060m. Sus diámetros serán los exigidos por normas sanitarias. Toda nueva pileta de patio, a instalar; serán también de PPP con sifón ø63 y tapa de inspección. Las piletas de patio abiertas se instalarán con rejilla de bronce platil. La conexión de descarga entre lavatorio/ piletas de mesadas y cañería de desagüe en pared (conexión en pared) se efectuara mediante conexión cromada rígida de diámetro ø 0.040m según se indica en planos. Todo nuevo trazado, hasta su encuentro con el tendido principal existente, se realizara en cañería de 0.060/0.110m; en tanto que el empalme se realizara mediante ramal a 45° de sección 0.060/0.110m según corresponda; a efectos prácticos, la contratista efectuara los cambios de sección en forma coincidente con el cambio de materialidad de las cañerías. Toda pieza de empalme, cupla, codo, ramal, etc; se ejecutará en igual material que las cañerías y serán complementarias del sistema adoptado. En todos los casos la uniones serán deslizantes, por medio de guarniciones elastomericas de doble labio propias del sistema, debiendo cumplir con lo dispuesto en el Manual Técnico del fabricante y las disposiciones vigentes en las Normas de Obras Sanitarias.




7.2. Provisión de agua; nuevo tendido y conexionado p/ artefactos. Comprende el tendido de alimentación de agua fría- caliente para artefactos sanitarios a instalar, correspondientes a módulo de higienización (local aislamiento), baño de médicos y local de lavado según nueva distribución propuesta. La contratista realizara el tendido de cañerías tomando como punto de abastecimiento, las actuales alimentaciones existentes a nivel de entrepiso técnico, previo relevamiento de las mismas y detectando las más cercanas en función de la ubicación de los artefactos a surtir. La contratista efectuará el corte de estas cañerías y el posterior empalme del nuevo tendido de alimentación para los artefactos a alimentar. Toda conexión se efectuara a nivel de entrepiso técnico y desde este a los artefactos a través de pases en losa preestablecidos. La sección de cañería a utilizar será de 0.013m.(1/2 pulgada). El tendido contemplara la alimentación de agua fría y agua caliente. Cañerías y accesorios. Las cañerías a utilizar serán de cobre o latón (del tipo hidrobronz o similar). La sección de la misma será de 0.013m.(1/2 pulgada). Las uniones se ejecutaran por medio de soldaduras en plata. Si bien el tendido existente contempla llaves de paso generales para el sector; se podrá disponer de llaves de paso independientes, según criterio de la Inspección de Obra para los artefactos alimentados; estas últimas serán, construidas en bronce pulido o cromadas; serán del tipo a válvula suelta, siendo su diámetro de paso igual al del caño. La ubicación de las llaves paso será en el entrepiso técnico, previo a la acometida de cañerías en pases de techo; deberán quedar debidamente fijadas e identificadas. 7.3. Provisión y colocación de artefactos sanitarios. Griferías. 7.3.1 Lavatorio de loza de colgar. Modulo Higienización. Se deberán confeccionar puestos para higienización para pacientes y/o personal médico según lo indicado en planos. Los mismos se dispondrán ubicados en consultorios del servicio; cada modulo contara con provisión de agua fría-caliente y desagües correspondientes para los mismos. Los módulos estarán conformados por un conjunto de lavatorio de losa. Las griferías a instalar serán FV modelo Eclipse o Arizona del tipo monocomando. La pileta será de losa cerámica, dimensiones 400*250mm; profundidad pileta 120mm; color blanca. Contara con traforo para grifería monocomando. Cada modulo o puesto de higienización contara con dispenser de toallas de papel y dispenser para jabón liquido, montados sobre una placa de acero inoxidable aplicada y fijada sobre el tabique. El montaje del conjunto mueble + pileta; se efectuara fijados a estructuras de tabiques y/o paneles; los cuales serán previamente reforzados a tal fin. El lavatorio a proveer será; Ferrum L15K. Cantidad computada: 1 Unidad 7.3.2 Grifería. Juego de lavatorio. Se proveerán y colocarán dos (2) juegos de grifería para lavatorios correspondientes a módulo de higienización y lavatorio de baño de médicos, según lo especificado en planos adjuntos. Se deberá contemplar grifería monocomando tipo Eclipse Linea Fv 94. Cantidad computada: 2 Unidades. 7.3.3. Inodoro Pedestal p/ deposito de apoyar. Se proveerá e instalará un (1) inodoro de pedestal, para deposito de apoyar (mochila); de loza cerámica con terminación vítrea; color blanco. Será del tipo/ modelo Inodoro largo, Mayo de




FERRUM; el mismo llevará sifón y poseerá para su amure dos tornillos con terminación bronce platil, que se colocarán uno a cada lado del dispositivo. Las conexiones del mismo deberán ser cromadas. Cantidad computada: 1 Unidad. 7.3.4. Deposito de apoyar p/ descarga de Inodoro. Deposito de apoyar para inodoros tipo mochila; serán de loza cerámica con terminación vítrea; color blanco. El modelo deberá ser compatible con el inodoro a instalar. Modelo DAP para inodoros, tipo Mayo, Ferrum. La fijación de la mochila al inodoro, se efectuara por tornillos propios del sistema y modelo de artefacto seleccionado. Entrada agua: diámetro ½ pulgadas; descarga de agua: 1 ½ pulgada.- Cantidad computada: 1 Unidad. 7.3.5. Tapa de asiento inodoro. Se proveerá con asiento y tapa de plástico rígido reforzado s/modelo inodoro. Color blanco. Marca y calidad reconocida en el mercado. Cantidad computada: 1 unidad. 8. VARIOS 8.1. Guarda camillas/ Protección de Paredes / Esquineros. El contratista proveerá e instalará guarda camillas a efectos de protección de tabiques y paredes indicado en plano adjunto, los mismos serán de madera enchapada en laminado plástico de 166x 15 mm, en tiras de 3 metros lineales. Características: Núcleo de HDF, revestimiento melamínico con bordes redondeados 1/4 circulo r=16 mm Color gris tiza. Tipo FC 01 Full Carpets o similar. El sistema de guarda camilla contemplara además todos los accesorios de terminación, tales como, terminaciones de extremos, esquinas salientes y/o entrantes. En los encuentros de dos tabiques, donde queda una esquina expuesta se deberá colocar esquineros de acero inoxidable tipo L o el accesorio del sistema adecuado para el fin. 8.2. Zócalos sanitarios. El contratista deberá proveer y colocar zócalos de acero inoxidable tipo Atrim Modelo Slim 80 mm de altura sobre paredes de tabiques de placa de roca piso y luego colocarse el zócalo de acero inoxidable. 8.3 Reubicación de poliducto de gases medicos Dadas las modificaciones previstas en el área de Aislamiento. El contratista deberá prever la reubicación de uno de los poliductos de gases medicos para una de las camas según su nueva ubicación. Ver plano Nº1 "Arquitectura". Dicho trabajo deberá ser coordinado a través de la Inspección de Obra con personal de Mantenimiento del Hospital y en los horarios que establezca el servicio de Hemodiálisis. 8.4. Cámara de Dilución La contratista deberá contemplar la adecuación de la cámara de dilución existente, a los efectos de recibir las nuevas canalizaciones y asegurar un cierre hermético. Como parte de las tareas a realizar la contratista deberá acceder a la cámara de dilución existente, a efectos de anexar nuevos desagües provenientes de los locales de lavado y cámara de pre tratamiento de ser estrictamente convenientes según los requerimientos de instalación de la nueva planta y de la reubicación de algunos locales.




9. PRETRATAMIENTO Y PLANTA DE OSMOSIS INVERSA 9.1. Sistema de Pre tratamiento y Planta de Osmosis Inversa. Provisión e instalación A juicio y criterio del Personal Responsable del servicio de Hemodiálisis; se conviene en la necesidad de un sistema de Osmosis Inversa de Doble paso; de características y operación totalmente digitales; a efectos de garantizar una calidad de agua superior acorde a estándares actuales. La contratista deberá contemplar, proyectar y ejecutar las instalaciones necesarias a fin de permitir la instalación del equipo de O.I. A tal fin se realizaran los tendidos de cañerías de alimentación de agua, desagües correspondientes hacia la cámara de dilución y los empalmes correspondientes desde y hacia la planta de tratamiento de agua nueva. Del mismo modo los tendidos de alimentación, retorno, y desagües para el sector de lavado de filtros.

El equipo de osmosis inversa y la planta de pre tratamiento NO deberán ser provistas por la contratista, pero si tendrá la responsabilidad de conocer todos los requisitos de preinstalación a fin de permitir una instalación correcta de dicho equipo. La provisión e instalación del equipamiento para el tratamiento de agua será gestionado por otro trámite de compra que correrá paralelo al presente trámite.

10. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA 10.1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS Los Trabajos a realizar, comprenden todas las tareas necesarias, conforme a este las Especificaciones Técnicas Particulares, para dejar en correctas condiciones de funcionamiento y de terminación, las Instalaciones Eléctricas. En los planos adjuntos se indican esquemas unifilares, planos topográficos orientativos, equipamiento, etc. de las instalaciones a realizarlas siguientes trabajos:

Retiro y desmontaje de instalación eléctrica existente.

Reubicación, conexionado y adecuación eléctrica de subtablero (Planta Ósmosis).

Provisión, montaje e instalación eléctrica de tomacorriente, artefactos de iluminación y llaves de efecto.

Relevamiento y volcado a planos de la totalidad de instalación eléctrica de los sectores que incumbe el presente pliego.

Traslado a depósito de todos los materiales sobrantes de la obra. Estas especificaciones técnicas y el juego de planos que las acompañan son complementarios, y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en ambas. En caso de contradicción, el orden de prelación se debe requerir a la Dirección de Obra. Debiendo ser los trabajos completos conforme a su fin, deberán considerase incluidos todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento aún cuando no se mencionen explícitamente en pliego o planos. 10.2. NORMAS PARA MATERIALES Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a materiales, además de lo establecido en estas Especificaciones y en los planos correspondientes, con las normas fijadas por los siguientes organismos: - Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (I.R.A.M.). - Normas IEC. Si las exigencias de las normas citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos, el Oferente deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Dirección




de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Dirección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vi-gentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación, y/o ejecución de las instalaciones. En los casos en que en este pliego o en los planos se citen modelos o marcas comerciales, es al solo efecto de fijar normas de construcción o tipos de formas deseadas, pero no implica el compromiso de aceptar tales materiales si no cumplen con las normas de calidad o características requeridas. En su propuesta el Adjudicatario indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, y la aceptación de la propuesta sin observaciones, no exime al Adjudicatario de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas en pliego y planos. Las propuestas de equivalente calidad quedan a juicio y resolución exclusiva de los Directores de Obra y en caso de que el Instalador en su propuesta mencione más de una marca (Deberá haber una oferta principal y alternativas en la cual no podrá figurar la palabra “similar”), se entiende que la opción será ejercida por los Directores de Obra. 10.3. MANTENIMIENTO Hasta la recepción definitiva, el contratista será responsable de la operación, mantenimiento y servicio de emergencia de todas las instalaciones provistas o modificadas por él; sin que esto represente impedimento alguno de ser por el personal calificado del Hospital. 10.4. REGLAMENTACIONES Y DOCUMENTACION TECNICA Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estas Especificaciones y en los planos correspondientes, con las reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos:

- Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (I.R.A.M.). - Código de Edificación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. - Asociación Electrotécnica Argentina AEA 90364 (Última edición).

Sección 710: Locales para Usos Médicos y Salas Externas a los Mismos.

Sección 718: Lugares y Locales de Pública Concurrencia.

Sección 771: Viviendas, oficinas y locales (Unitarios). - Ley Nacional 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y Decretos Reglamentarios. - Normas internas del Hospital De Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”. El Contratista y su Representante Técnico, con matriculación vigente exigible, deberán asumir en forma mancomunada y solidaria la responsabilidad del cumplimiento de las Normas, Reglamentos y Disposiciones, con el carácter de Proyectista y Ejecutor de las Instalaciones Eléctricas. Toda la documentación prevista en este pliego deberá estar entregada con la firma del matriculado con comprobante de habilitación vigente. Por lo tanto serán material y moralmente responsables de los eventuales accidentes, atrasos, penalidades, reconstrucciones y otros que deriven su inobservancia. Si las exigencias de las normas citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos, el Oferente deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Dirección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Dirección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vi-gentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones. 10.5. CUADRO DE MUESTRAS El Contratista antes de comenzar los trabajos de obra presentará a la Dirección de Obra un cuadro con las muestras de todos los materiales a utilizar para su aprobación. Todos aquellos trabajos que se realicen con materiales no aprobados por la Dirección de Obra se considerarán trabajos no autorizados.




10.6. PRUEBAS Como mínimo se realizarán las pruebas indicadas por el Reglamento de Asociación Electrotécnica Argentina. Cuando la Dirección de Obra lo solicite, el Contratista realizará todos los ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del Contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de la Dirección de Obra o su Representante Autorizado, debiendo el Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos, aprobado por la Dirección de Obra para llevar a cabo las pruebas. Cualquier elemento que resultase defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a ensayar por el Contratista, sin cargo alguno hasta que la Dirección de Obra lo apruebe. Una vez finalizados los trabajos, la Dirección de Obra, o su Representante Autorizado efectuará las inspecciones generales y parciales que estime convenientes en las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecución se ajusta a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislación, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarios. La comprobación del estado de aislación, deberá efectuarse con Megohmetro con generación de tensión constante de 500 volts como mínimo. Los valores mínimos de aislamiento serán 300.000 ohm de cualquier conductor, con respecto a tierra y de 1.000.000 ohm de conductores entre sí. Como mínimo se realizarán las siguientes pruebas:

A todos los Tableros Eléctricos se le realizarán las pruebas funcionales y de enclavamientos, de funcionamiento mecánico de componentes, pruebas de pintura en los gabinetes y rigidez dieléctrica con los interruptores cerrados.

Se verificará la correcta puesta a tierra de la instalación debiendo cumplir con los valores establecidos en el ítem correspondiente.

Para los conductores eléctricos el contratista presentara una planilla de pruebas de aislación de todos los ramales y circuitos, de conductores entre sí, y con respecto a tierra verificándose en el acto de la recepción provisoria, un mínimo de 5% de los valores consignados a elección de la D.O. siendo causa de rechazo si cualquiera de los valores resulta inferior a los de la planilla. 10.7. TRABAJOS PROVISORIOS Y TEMPORARIOS Todos los trabajos provisorios y/o temporarios que se deban realizar se considerarán incluidos en la cotización, así como todos los materiales, mano de obra, dirección técnica, horas extras, etc. En todos los casos las instalaciones eléctricas temporarias en obras, responderán a lo establecido en la Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles (Última edición). 10.8. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Comprenden todas las tareas, provisión de materiales y mano de obra especializada para la ejecución de las instalaciones que se detallan en estas Especificaciones Técnicas y en los pla-nos, y todos aquellos otros trabajos que sin estar específicamente detallados en la Documentación Licitatoria sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y en forma tal que permitan librarlas al servicio íntegra e inmediatamente de aprobada su Recepción Provisional. Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones proyectadas, comprendiendo en general los que se describen a continuación: - El desmontaje de las instalaciones de las áreas a remodelar, según lo indicado en planos. Los materiales que se desmonten serán embalados convenientemente y depositados en el lugar que indique la Dirección de Obra.




- La apertura de canaletas en muros, losas, pases, etc., ejecución de nichos o bases para alojamiento de las cajas que contendrán los tableros de distribución y demás accesorios de las instalaciones de iluminación y tomacorriente, empotramiento de grapas, cajas y demás mano de obra inherente a estos trabajos. - La provisión y colocación de todas las bandejas, cañerías, cajas, tuercas, boquillas, conectores, cajas de conexión externa, etc., los conductores, y en general todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y características. - La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, interruptores, interceptores, tomacorrientes, tableros, dispositivos de protección y contralor, etc., en general, todos los accesorios que se indican en los planos correspondientes para todas las instalaciones eléctricas y los que resulten necesarios para la correcta terminación y el per-fecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines. - Toda mano de obra que demanden las instalaciones, gastos de transporte y viáticos del personal obrero y directivo del Contratista, ensayos, pruebas, instrucción del personal que quedará a cargo de las instalaciones, fletes, acarreos, derechos de aduana, carga y descarga de todos los aparatos y materiales integrales de las instalaciones. - Dar cumplimiento a todas las ordenanzas municipales y/o leyes nacionales sobre presentación de planos, pedido de inspecciones, etc., siendo en consecuencia responsable material de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones, sufra el Propietario, siendo por cuenta de éste, el pago de todos los derechos, impuestos, etc., ante las Reparticiones Públicas. - El Contratista será responsable y tendrá a su cargo las multas resultantes por las disposiciones en vigencia. - Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá tomar las debidas precauciones, para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, etc. y demás elementos de las instalaciones que ejecute, como consecuencia de la intervención de otros gremios en la obra, pues la Dirección de Obra no recibirá en ningún caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfecto estado de funcionamiento y aspecto. 10.9. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES DE LOS TRABAJOS 10.9.1. Iluminación y Tomacorrientes En el plano adjunto DMyS N° 01/15 se indican las posiciones de los artefactos de iluminación, tomacorriente y llaves de efecto a instalar. El contratista deberá reacondicionar los artefactos indicados, según la siguiente descripción de materiales; el equipamiento estará conformado con balasto electrónico profesional marca Philips o Quicktronic profesional, zócalos cableado con rotor de seguridad con plástico Ureico, tubo fluorescente tipo TLD 36 w color 840/21 trifosforo y bornera enchufable para 2,5 / 4 mm2, totalmente cableada, el equipo completo deberá ser verificado por la dirección de obra antes de su montaje. Cada artefacto deberá tener como mínimo 3 (tres) puntos de fijación mediante tarugos de sección mínima 8 mm². A cada artefacto se le deberá realizar trabajos de limpieza y pintado completo (carcasa y bandeja porta equipo) con pintura poliéster termo convertible, proceso en horno, Color blanco. Estos artefactos serán provistos por el hospital a los cuales se le entregara la tulipa para completar su montaje y colocación según plano. Los tomacorrientes de uso general serán módulos dobles de 10A (normas IRAM), excepto el tomacorriente para uso especial (20A) que será un módulo simple. Los mismos serán marca y modelo Sica Selene, al igual que las llaves de efecto. El hospital proveerá un tablero de tomacorriente a instalar según ubicación en plano DMyS N° 01/15, el cual deberá conectarse a los circuitos de tomas. Cabe aclarar que de existir alguna tarea eléctrica, cableado, tablero, etc. no indicada en el presente pliego el oferente deberá disponer de la mano de obra suficiente para realizar el trabajo no indicado dentro del área de obra en cuestión.




10.9.2. Conducto eléctrico Sala Aislamiento Se deberá reubicar y reconectar el conducto eléctrico de acuerdo a nueva ubicación indicada en plano de planta DMyS N° 01/15. 10.9.3. Subtablero Planta Ósmosis Se deberá reubicar de acuerdo a lo indicado en plano DMyS N° 01/15. Así mismo, en caso de ser necesario y de acuerdo a los requerimientos eléctricos del equipo de Ósmosis, se deberá adecuar el equipamiento eléctrico y conexionado del Subtablero, al nuevo equipamiento de Ósmosis, al igual que las canalizaciones. 10.9.4. Tablero seccional En plano unifilar DMyS N° 02/15 se indican los circuitos proyectados de la presente obra. Se deberá realizar la interconexión entre las salidas de cada circuito y su destino final y volcado a planos de toda la instalación final. 10.9.5. Canalización Se deberán interconectar los circuitos eléctricos desde el tablero seccional 4302C hasta sus destinos, por medio de cajas de borneras de interconexión ubicadas en EPT (entre piso técnico), luego bajando a PB con cañerias adecuadas. El montaje y su recorrido deberán ser visados y aprobado por la D.O. Se podrán reutilizar las bandejas existentes donde corresponda, como así también los pases de losa coincidentes. En instalaciones de iluminación, en bocas próximas, se podrá utilizar cablecanal adecuado para continuación del circuito de iluminación. 10.9.6. Conductores Se deberán reemplazar los conductores comprendidos entre: Tablero Seccional y sus destinos (iluminación, tomacorriente, subtablero, etc). La sección mínima para la instalación de tomacorriente de uso general y artefactos de iluminación será de 3x2.5mm2. Para el caso de tomacorriente de 20A y el tablero de tomacorriente la sección mínima será de 3x4mm2 10.10. MARCAS DEL EQUIPAMIENTO ELECTRICO 10.10.1. Interruptores Termomagnéticos, Diferenciales serie DIN, Seccionador Conmutador, Contactor, Tele ruptor: Marca: Merlin Gerin- Schneider, Eaton- Moller. Deberá mantenerse la uniformidad de marcas en los tableros 10.10.2. Módulos de interruptores de efecto: Marca Sica modelo Selene. 10.10.3. Cable libre de halógenos: LSOH según norma Iram 62267, tipo Prysmian (AFUMEX) – Cimet (XEROTOX) 10.10.4. Módulos de Tomacorrientes: Marca: Sica Selene- Scame. 11. REMODELACIÓN SERVICIO DE HEMODIÁLISIS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN Para esta obra, el suministro de Aire Acondicionado al Servicio, utilizará la Unidad de Tratamiento de Aire (UTA) existente en Entrepiso Técnico de marca SEMPERE. La tarea inicial, será el desacople del conducto de inyección y retorno de aire a la misma, para verificar




el correcto flujo hacia el lado Este, necesario para asegurar la provisión de aire en la nueva disposición según el plano esquemático que se adjunta. • Instalación en ET de un extractor trifásico de 1/3 HP para extracción de áreas de Lavado y Planta de Ósmosis Inversa. Requiere de pase de losa de diámetro 120mm, 3 mts de conducto redondo de diámetro 20cm con dos rejillas de 20x15 cm. Salida a los 4 vientos. • Ídem anterior, de extractor 1/2 HP, por pase existente, para extracción de 3 (tres) baños , requiere de 8 mts lineales de conducto redondo de 25 cm, pleno de extracción 30x30 cm y 3 (tres) rejillas de 20x15 cm. Salida a los 4 vientos. • Ídem anterior, de extractor de ½ HP por pase a realizar de 30x15 cm para Sala de Aislamiento. Requiere pleno de extracción de 30x30 cm. Salida a los 4 vientos. No requiere conductos internos. • Los tres extractores contarán con línea eléctrica de alimentación trifásica + tierra con protector térmico en tablero a indicar en ET. • Instalación desde pases existentes, de aprox 12 mts de conducto de inyección de aire acondicionado, redondo de diámetro 30cm, con 8 rejillas y tres cajas de pleno de 30x30 cm para abastecer Sala de Médicos, Sala de Aislamiento y Oficina de Técnicos. Asimismo 1 (uno) pleno de retorno de 30x30 cm en pase existente, con aprox 6 mts de conducto ídem anterior, 2 rejillas para extracción de Sala de Médicos y Oficina de Técnicos. • En Sala de Hemodiálisis, a partir de 2 pases existentes, instalación de 2 plenos de inyección de aire acondicionado de 30x 30 cm y aprox 14 mts lineales de conducto redondo de diámetro 30 cm y 6 rejillas de 15x25 cm. Asimismo dos plenos de retorno de aire, por pases existentes con rejillas de 30x30 cm. • Los conductos de aire, de sección redonda, tanto para inyección y retorno, se fijarán al cielorraso con varillas y brocas. Los correspondientes a la inyección de aire, deberán pintarse con pintura anticorrosiva. • Disposición de conductos, plenos y extractores según plano orientativo adjunto. Detalles de la instalación en ET a verificar en visita técnica. Remodelación de Hemodiálisis y Planta de Osmosis Inversa. PB, Calle 3 / Tira 4 A) Sistema de Incendio: Detectores de humo existentes en sitio a remodelar: están en color amarillo (5). Detectores de humo ubicados en la nueva obra terminada: están en color Naranja (11). De las superficies a remodelar, se observan un total de 5 (cinco) detectores de Humo correspondientes a la central de incendios original del Hospital. Todo el sistema de detección de incendios está instalado superficialmente sobre el techo de cemento, llevando los cableados de detección por dentro de un sistema de cablecanal blanco adherido al techo y terminando los mismos en las bases de los detectores de humo que también están montadas físicamente sobre el techo de cemento. De estos 5 (cinco) detectores de humo, se reutilizarán sólo 4(cuatro) y se los ubicará en los locales que se muestran en los planos. Uno de ellos quedará en su lugar original (Ex-consultorio 2).




Como la remodelación completa insumirá la instalación de un total de 11(once) detectores de humo en total, y de estos, sólo serán 4(cuatro) los reubicados, habrá que instalar un total de 7(siete) detectores de humo nuevos utilizando el mismo cableado de la zona y montando todo acorde a como se especificó anteriormente, ubicando cada detector de humo, en cada local y/o pasillo como se indica en el plano entregado. Este trabajo debería hacerlo la empresa Inelar SRL, actual contratista del Hospital que tiene el mantenimiento del sistema de detección de incendios original y su contrato contempla las modificaciones, ampliaciones y/o reducciones del sistema por motivos de remodelación de los sectores del hospital. B) Sistema de red de datos y tomas Schuko: Periscopios de red existentes nuevos y viejos en sitios a remodelar: están en color verde (5) Periscopios de red ubicados en la nueva obra terminada: están en color rojo (10) De las superficies a remodelar, se observan un total de 5(cinco) puestos de red tipo Periscopio. 3(tres) están en periscopios nuevos y 2(dos) en sistemas viejos. Todos los periscopios están conectados al Rack Nº 5 ubicado en el Entre Piso Técnico, en Calle 4 /Tira 4. Por lo anterior, se deben montar e instalar un total de 10(diez) periscopios en toda la obra nueva remodelada, para lo cual se deben reubicar 3(tres) periscopios existentes, reubicar y cambiar por periscopios nuevos, los 2(dos) periscopios existentes viejos y agregar 5(cinco) periscopios nuevos, todos ubicados acorde a como figuran en el plano adjunto. Los cableados de datos deberán ser con cable UTP, CAT 5e, se calculan aproximadamente unos 1.200 metros y los de tensión de los tomas Schuko serán del tipo Sintenax, 3 x 2,5mm,se calculan aproximadamente 150 metros, que irán por dentro de las mamparas y perfiles de aluminio que conformarán las divisiones de los distintos locales, tanto los de datos como los de tensión, estarán separados y envainados por caños metálicos flexibles, tipo Tuflex y que pasarán al entrepiso técnico por pases de losa existentes, convergiendo en las bandejas de datos existentes y los de tensión a las bandejas propias de tensión, que los llevarán hasta el Rack Nº 5 y el tablero de tomas Schuko que está junto al dicho rack. Para que no haya dudas, cada periscopio, es metálico, de forma trapezoidal, tiene 3 cuerpos, de los cuales el primero lo ocupan 2(dos) bocas de Red RJ45 hembras y los restantes cuerpos 2 y 3, los ocupan 4(cuatro) tomas de 220Vac, tipo Schuko, 16 Amper, redondos, polarizados. Como referencia, una de las marcas que comercializa este tipo de producto se llama FaySer, entre otras. Una vez montados la totalidad de los periscopios a nivel de datos, o sea los cableados terminados en una nueva pachera de 24 puestos en el Rack Nº 5, los circuitos eléctricos de los tomas schuko deberán ser a razón de un circuito eléctrico de 220Vac independiente por cada 5(cinco) periscopios ó sea por cada 20(veinte) tomas Schuko. Para nuestro caso en particular y siendo 10(diez) el total de periscopios, tendremos 2(dos) circuitos eléctricos independientes alimentados desde el tablero general del Entre Piso Técnico junto al Rack Nº 5, por medio de una térmica de 16 Amperes y un disyuntor diferencial de 25 Amperes, cada uno de los circuitos. Tanto la bocas de red como así los circuitos eléctricos que conforman los periscopios con los tomas Schuko, deberán estar perfectamente identificados en ambos extremos (Periscopios, tableros eléctricos, pacheras en los racks, etc.)por medio de rotuladora electrónica. Oportunamente se consensuará la codificación de dicho rotulado.




Cantidad de sectorers con

Red LAN

Nuevo Lugar donde se instala

Rack/Bocas disponibles hoy

Lugar actual en plano

Circuito de tensión-Tomas Shuko

Necesidad actual

Bocas Adicionales

Modificaciones

1 Consultorio 1 R5/K5-K6 Sala Médicos Si-sin identificar Cumple NO Es periscopio nuevo-Trasladarlo a su nueva

ubicación

2 Consultorio 2 R5/09-10 Sala Médicos Si-sin identificar Cumple NO Cambiar por periscopio nuevo con tomas Shuko

polarizados. Identificar pachera de las bocas. Trasladarlo a su nueva ubicación.

3 Consultorio 3 R5/E12-E13 Consultorio 1 Si-sin identificar Cumple NO Cambiar por periscopio nuevo con tomas Shuko polarizados. Trasladarlo a su nueva ubicación.

4 Sala Aislamiento R5/K11-K12 Aislamiento Si-C15 Cumple NO Es periscopio nuevo. Trasladarlo a su nueva

ubicación.

5 Oficina Técnicos R5 No hay Si No Cumple SI Instalar dos (2) periscopios nuevos en la

ubicación según plano.

6 Sala Médicos R5/K09-K10 Consultorio Si-C15 No Cumple Si Es periscopio nuevo. Trasladarlo a su nueva

ubicación. Instalar tres (3) periscopios nuevos en la ubicación según plano.

Se deben instalar para esta obra un total de cinco (5) periscopios nuevos adicionales, o sea, un total de diez (10) bocas de red LAN. En el Rack 5, no hay espacio físico y en el Rack 5 bis, sí lo hay pero no hay bocas libres de red para esta ampliación.




PLANILLA DE COMPUTOS Y PRECIO

ITEM RUBROS UNIDAD CANTIDAD M. DE OBRA

MATERIAL

SUBTOTAL

TOTAL

1 TAREAS PRELIMINARES

1.1 Replanteo de Obras. Documentacion Tecnica gl 1,0

1.2 Seguros gl 1,0

1.3 Cercos. Construcciones temporales. Sanitarios. gl 1,0

1.4 Limpieza periódica y Final gl 1,0

1.5 Adecuacion de etapas de obras gl 1,0

2 DEMOLICIONES

2.1

Remocion de instalaciones varias y equipamientos del sector. Inst. electricas + Inst. sanitarias + Instalaciones Ventilacion/ Climatizacion gl 1

2.2 Remocion parcial instalacion dialisis. gl 1

2.4 Remocion / Reparacion Camaras Dilucion y Desagues Peligrosos gl 1

2.5 Remocion de Panelerias Modulares y aberturas. m2 152,55

2.6 Retiro de carpinterias. p/ Reubicacion. unid 13,0

2.7 Carga y retiro de volquetes con rezagos unid 3,0

3 ALBAÑILERIAS

3.1 Reparacion cielorrasos armado de yeso/ cal. (15% - sup.cielorrasos) m2 34,4

3.2 Reparacion contrapisos y carpetas. (sector inst. sanitarias) m2 25,0

3.3 Pisos. Reparacion de sectores dañados. Mosaicos. m2 25,0

3.4 Pisos. Pulidos de superficies. Zocalos m2 154,0

4 CONSTRUCCION EN SECO

4.1 Tabiqueria Modular. Montaje de paneles. m2 0,0

4.2 Tabiques; placas rocas de yeso. esp. Tabique. 9,5cm. m2 15

5 PINTURA

5.1 Pintura interior; sector paredes y cielorrasos. Latex acrilico satinado. m2 229,0

6 CARPINTERIAS

6.1 Carpinterias Existentes.

6.1.1 Puerta PR1 - Puerta placa; Marco Aluminio. Hoja Doble. 1,66x2,10m Unid 1,0

6.1.2 Puerta PR2 - Puerta placa; Marco Aluminio. Hoja y media. 1,15x2,10m Unid 1,0

6.1.3 Puerta PR3 - Puerta placa; Marco Aluminio Hoja simple. 0,76x2,10m Unid 8,0

6.2 Carpinterias Nuevas.




6.2.1 Puerta PN2 - Puerta placa; Marco Aluminio. Hoja y media. 1,15x2,10m Unid 6,0

6.3 Paneles / Paños Vidriados. Laminado 3+3mm, float transparente m2 8,91

7 INSTALACIONES SANITARIAS

7.1 Modificacion de tendido cloacal. Cañerias PPP. Ø 0,110. gl 1,0

7.2 Provision agua; nuevo tendido y conex. Artef. Hidro bronz; ø 0,019/0,012 gl 1,0

7.4 Provision y colocacion de artefactos sanitarios. Griferias.

7.4.1 Modulo de higienizacion Lavatorio MH025 linea Ferrum mod. L15K. De colgar. 400*250*350mm unid 1,0

7.4.2 Griferia. Juego lav. p/ mesada. Monocomando para lavatorio, tipo Fv mod.B1(Eclipse ) unid 2,0

7.4.4 Inod. losa, tipo pedestal; p/deposito de apoyar. Ferrum mod. Mayo largo. unid 1,0

7.4.5 Deposito de apoyar. Ferrum, mod. DAP p/ inod. Mayo. unid 1,0

7.4.6 Tapa de asiento inodoro. Madera laqueada; mod. p/ inod. Mayo. unid 1,0

7.4.7 Lavatorio de colgar; Ferrum mod. Florencia p/ monocomando. unid 1,0

8 INSTALACIONES ELECTRICAS

8.1 Tareas preliminares

8.1.1 Replanteos, ingenieria de detalle, caluclos, planos de obra, supervisiòn y coordinacion de obra del instalador gl 1,0

8.1.2 Limpieza periodica y final gl 1,0

8.2 Conductores

8.2.1 Provision e inst. de conductores de 1x2,5 mm para circuitos de iluminacion ml 1200,0

8.2.3 Pruebas de funcionamiento general de conductores gl 1,0

8.3 Tomacorrientes

8.3.1 Provision e instalacion de tomacorrientes modulos de tomas sica selene unid 20,0

8.3.2 Pruebas de funcionamiento general de tomacorrientes gl 1,0

8.4 Artefactos de iluminacion

8.4.1 Provision e instalacion de nuevos modulos para llaves de efecto gl 1,0

8.4.2 Reacondicionamiento de artefactos de iluminacion existentes unid 35,0

8.4.4 Pruebas de funcionamiento general de artefactos de iluminacion gl 1,0

8.5 Varios

8.5.1 Entrega de documentacion de la memoria de calculo descriptiva gl 1,0

9 SISTEMAS Y CORRIENTES DEBILES

9.1 Preliminares

9.1.1 Replanteo - Ingeniería de detalle gl 1,0

9.2 Datos

9.2.1 Puestos completos de trabajo nuevos incluidos los cableados de datos y tensión. unid 5,0

9.2.2 Cañerías MOP 1" y accesorios para datos y tensión ml 60,0

9.2.3 Pachera de 24 bocas CAT 5e unid 1,0




9.2.4 Mano de obra Datos gl 1,0

9.2.5 Bocas de red CAT 5e Wireless 2º Etapa gl 1,0

9.3 Incendio

9.3.1 Detector de humo 2 hilos completo con base unid 7,0

9.3.2 Cable de datos ml 50,0

9.3.3 Cable canal 30x30 blanco ciego ml 50,0

9.3.4 Mano de obra incendios gl 1,0

9.4 Varios

9.4.1 Planos conforme a obra e instrucción de manejo y manuales gl 1,0

9.4.2 Puesta en marcha y regulacion gl 1,0

10 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

11 VARIOS

11.3 Reubicacion de poliducto de gases medicos en Sala de Aislamiento gl 1,0

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES > ( 5 % DEL COSTO DIRECTO)

SUBTOTAL 1 (COSTO DIRECTO + GASTOS GENERALES)

COSTO FINANCIERO > ( 2 % DEL COSTO DIRECTO)

SUBTOTAL 2 (SUBTOTAL 1 + COSTO FINANCIERO)

BENEFICIO > ( 20 % DEL SUBTOTAL 1)

SUBTOTAL 3 (SUBTOTAL 2 + BENEFICIO EMPRESARIAL)

INGRESOS BRUTOS > 3 %

IVA. > 21%

COSTO TOTAL (SUBTOTAL 3 + INGRESOS BRUTOS + IVA)




ANEXO I

CONDICIONES DE INGRESO DE CONTRATISTAS PARA OBRAS

DOCUMENTACIÓN

Para ingresar a trabajar al Hospital de Pediatría S.A.M.I.C Prof. Dr. Juan P. Garrahan el

contratista principal deberá presentar al Sector de Higiene y Seguridad, con cinco días hábiles de

antelación al inicio de las actividades, la documentación exigida en el Chek- list (Documento

dinámico de relevamiento de Obras) y ANEXOS Complementarios.

Las copias de las mismas quedarán en poder del encargado o supervisor designado a la

supervisión de las tareas a realizar por el contratista. (Supervisor Interno)

El mismo tiene carácter obligatorio. El NO cumplimiento de lo expuesto en tiempo y forma

faculta al Hospital Garrahan a impedir el acceso del Contratista o Subcontratista.

PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO

1. Con una antelación mínima de cinco días (hábiles) al ingreso al Hospital, se efectuará una

reunión inicial con la contratista en la que se repasarán y aclararán todos los temas vinculados

con la obra o servicio a prestar y las condiciones exigidas por el Hospital Garrahan, dejando

constancia firmada en la reunión inicial con contratistas.

Esta reunión es obligatoria de realizar para las obras comprendidas en el Decreto 911/96 (Res.

35, Res. 51, Res. 319; Res. 231 y reglamentaciones complementarias)

“En caso de Obras mixtas” (Personal propio y del Contratista se aplicará la misma modalidad,

previa evaluación de las características especificas de cada Obras)

El contratista deberá cumplir con la normativa legal vigente en materia de Higiene y Seguridad

en el trabajo Ley 19587, Decreto 351/79, y reglamentaciones complementarias vigentes.

Participaran de la misma:

El representante del trabajo, obra o servicio del Hospital Garrahan

El representante de Higiene y Seguridad del Hospital Garrahan

El responsable de Higiene y Seguridad del contratista.

El responsable de la obra, del contratista y/o subcontratista

El responsable del sector donde se ejecute la actividad del Hospital Garrahan

2. El Contratista deberá presentar ante la empresa responsable de la seguridad física del Hospital

(vigilancia, dejando una fotocopia) el listado en donde consten en forma detallada todas las

herramientas y equipos de su propiedad que ingresen o egresen al Hospital Garrahan, el mismo

deberá contar con el membrete correspondiente al nombre de la empresa y firma del Titular de la

misma.




3. El contratista deberá presentar con la documentación obligatoria para su ingreso, la clausula

de no repetición a favor del Hospital Garrahan, deslindándose toda responsabilidad al Hospital

Garrahan por accidentes, incidentes o enfermedad profesional que aquejaran al personal de la

contratista.

4. El Contratista deberá dejar (en Vigilancia) un listado del personal que ingresa de la empresa

con Nombre, Apellido y DNI declarado ante la ART (cobertura de riesgo de trabajo).

5. Todo el personal del Contratista deberá tener visible su tarjeta de identificación personal.

(Nombre de la empresa, Nombre y apellido, Nro. de CUIL, categoría laboral)

6. El contratista deberá informar a Higiene y Seguridad con 48 hs de antelación las Altas y/o

bajas del personal existente en la obra. Cumpliendo con los puntos 3, 4, 6.

7. Números de emergencias médicas de la ART – Centros de derivación (Cartelera en el

Obrador).

8. Constancia de exámenes médicos preocupacionales con declaración de apto físico.

9. El Contratista se deberá acoplar al Plan de Emergencia y Evacuación del Hospital Garrahan,

debiendo exhibir en el obrador el cartel del “ROL DE LA EMERGENCIA”.

10. El Contratista y su personal no podrán realizar obras, tareas y /o maniobras que pudieran

comprometer la seguridad de los empleados del Hospital, del público y pacientes, como así

también los bienes e inmuebles.

La falta de cumplimiento u omisión que se detecten de los puntos mencionados, faculta al

Hospital Garrahan, a aplicar las sanciones que considere conveniente, suspensión de obra,

resección del contrato de acuerdo a la gravedad de los hechos.

Consideraciones:

Para trabajos de EMERGENCIA exclusivamente y que se presentaran fuera de los

horarios administrativos, el Permiso de Ingreso podrá ser autorizado por el

solicitante/representante del trabajo, que deberá confeccionar el Anexo III de la presente,

luego de verificar la documentación solicitada en el Anexo I.




ANEXO II INGRESO DE CONTRATISTAS PARA OBRAS

Empresa……………………………… Obra…………….. Fecha de Inicio: ---/---/--

Fecha de finalización ---/---/--- Extensión de obra ---/---/---- Clausura---/---/---

Contratista principal:……………………………………………………………………

Subcontratista principal…………………………………………………………….......

Comitente Contratista Año: Mes:

REQUERIMIENTOS PARA INGRESO DE CONTRATISTAS Si NO N/A SI NO N/A 1°S 2°S 3°S 4°S

1)Nomina del personal con N° de CUIL

2)Cobertura de Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) / Trabajadores Independientes, seguro de

accidentes personales exigidos por ley.

3) Póliza con cláusula de no repetición a favor del Hospital Garrahan

4) Programa de seguridad Único. Res. SRT 35 (Aprobado por ART)

5) Programa de Seguridad Res. SRT 51 (Aprobado por ART)

6) Plan de trabajo Seguro (Para tareas menores a 7 días, tareas no repetitivas.) Res.319

7) Exámenes médicos-Libretas sanitarias

HIGIENE Y SEGURIDAD - CAPACITACIONES (Cap. 21)

8) Responsable / Empresas tercerizadas :

9) Responsable / Personal propio (Htal. Garrahan):

Cronograma de visita del Prof. de H y S (Res. 231.Art17, Cap.3) (Res.550/11 )

10) Comitente. Responsable a cargo: …………………………………………………………………….

11) Contratistas-Sub contratistas. Responsable a cargo:…………………………………………………

Durante la Ejecución de la Obra

12) Baños químicos y vestuarios adecuados / Limpieza y orden

13) Extintores Triclase 10KG.

Higiene y Seguridad / Elementos de Protección Personal / Identificación de la

empresa

14) Cascos

15) Calzado de seguridad (De acuerdo al riesgo Tarea)-Res.1904/07

16) Guantes, mitones, mangas (de acuerdo a los riesgos/tareas)




Comitente Contratista Año: Mes:

SI NO N/A SI NO N/A 1°S 2°S 3°S 4°S

17) Mascara/ semimascara (de acuerdo a los riesgos/tareas)

18) Arnés

19) Ropa de Trabajo

20) Protectores auditivos , endoaurales, de copa (de acuerdo a los riesgos/tareas)

21) Pantallas transparentes/Pantallas visor oscuro para el filtrado de radiaciones.

22) Protección ocular

23) Entrega de planilla de los elementos de EPP (Firmado por el Profesional de H y S)

Señalización

24) Colocación de carteles indicadores (ejemplo: N° de teléfono ART)

25) Residuos: orgánicos en bolsa negra / Residuos diarios fuera Línea Municipal.

Contención de material particulado (Normas de bioseguridad)

26) Cerramiento/Instalación de Tabiques

27) Ante -cámara

28) Humidificación de acceso a la obra/Tapetes húmedos

FINAL DE OBRA

29) Retiro de todos los rezagos sobrantes de la Obra

30) Evitar dejar recipientes que puedan acumular agua (Prevención del Dengue)

31) Orden y Limpieza

Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Para dar contrato de obra con firmas de los representantes

Director de Obra…………………………………………………………………

Encargado de Obra……………………………………………………………….

Prof. Higiene y Seguridad comitente: …………………………………………...

Prof. Higiene y Seguridad contratista: ………………………………………….

Observaciones: Estos requisitos serán en función de las características específicas de cada una de las obras.




ANEXO III – Procedimiento de Ingreso para Contratistas FECHA

EMPRESA CONTRATISTA RAZON SOCIAL

DIRECCION TELEFONO / FAX

RESPONSABLE DE LA EMPRESA

ART TELEFONO

LUGAR DE TRASLADO POR EMERGENCIAS

TELEFONO

TIPO DE TRABAJO PROGRAMADO

EMERGENCIA

GARANTIA

SECTOR DE TRABAJO

LUGAR

EQUIPO/MAQUINA

TRABAJOS A REALIZAR

FECHA DE INGRESO AL HOSPITAL GARRAHAN

FECHA DE FINALIZACION DE LAS TAREAS

CANTIDAD DE PERSONAS

SUPERVISOR DE LAS TAREAS POR EL HOSPITAL GARRAHAN

FIRMA ACLARACION FECHA RESPONSABLE DEL TRABAJO SECTOR DE TRABAJO


2015 - “Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”. Decreto PEN 28/2015


Hospital de Pediatría SAMIC “Dr. Juan P. Garrahan”. Pichincha Nº 1890 (1249). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono: (54-11) 4941-8512/4122-6108/6339 | FAX: (54-11) 4308-0069/0928/5337


HOSPITAL “PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN”

Anexo lll –Rol de Emergencia

ANTE EMERGENCIAS NO MEDICAS* EN EL

HOSPITAL

LLAMAR AL

3000 EN CUALQUIER DÍA Y HORARIO

OTROS TELEFONOS UTILES

HIGIENE Y SEGURIDAD MEDICINA DEL TRABAJO BOMBERO VIGILANCIA

1744 1267/1271 1496 1216

*(Incendio, Humo, Derrames, Amenazas de Explosivos, Desorden Civil,

Temporales, etc.)




Hospital de Pediatría SAMIC “Dr. Juan P. Garrahan”. Pichincha Nº 1890 (1249). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono: (54-11) 4941-8512/4122-6108/6339 | FAX: (54-11) 4308-0069/0928/5337


ANEXO III FICHA TECNICA DE PRODUCTOS QUIMICOS

FECHA

HOJA INFORMATIVA DE SEGURIDAD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL PRODUCTO

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO:

NOMBRE QUIMICO: SINONIMOS:

Nº CAS:

FORMULA:

MASA MOLECULAR:

Nº NU:

SIMBOLO DE PELIGROSIDAD:

TIPOS DE PELIGRO / EXPOSICION PELIGROS / SINTOMAS AGUDOS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS / LUCHA

CONTRA INCENDIOS

INCENDIO

EXPLOSION

EXPOSICION

INHALACION

PIEL

OJOS

INGESTION

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO

UTILIZACION DEL PRODUCTO SECTOR DONDE SE UTILIZA:

UTILIZADO COMO:

PRODUCTO PURO:

PRODUCTO DILUIDO:

% DE DILUCION:

METODO DE APLICACIÓN PROPUESTO: DATOS IMPORTANTES

ESTADO FISICO, ASPECTO VIAS DE EXPOSICION

PELIGROS FISICOS RIESGO DE INHALACION

PELIGROS QUIMICOS EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION

LIMITES DE EXPOSICION EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O REPETIDA

PROPIEDADES FISICAS

PUNTO DE EBULLICION SOLUBILIDAD EN AGUA: e

PUNTO DE EBULLICION (SE DESCOMPONE): PRESION DE VAPOR, kPa A 20ºC:

PUNTO DE FUSION: DENSIDAD RELATIVA DE VAPOR ( AIRE = 1):

DENSIDAD RELATIVA (AGUA = 1):

DATOS AMBIENTALES

NOTAS

EL VALOR LIMITE DE EXPOSICION LABORAL APLICABLE NO DEBE SER SUPERADO EN NINGUN MOMENTO DE LA EXPOSICION EN EL TRABAJO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCION SI NO OBSERVACIONES DELANTAL BOTAS PROTECCION FACIAL PROTECCION OCULAR PROTECCION RESPIRATORIA GUANTES EPP A USAR EN CASO DE EMERGENCIA

Documents

CIRCULAR POR CONSULTAS N° 1 - Hospital Garrahan · 2016-10-07 · completar los circuitos de iluminacion, tomacorrientes, subtablero, a los que debera reemplazarse los cables electricos