CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS … · 2016-10-27 · (Artículo 2.2.1.2.2.1.8. del Decreto 1082 de 2015) PROCESO DE LICITACION PÚBLICA LP-001-2016

AVISO I CONVOCATORIA PÚBLICA (Artículo 2.2.1.2.2.1.8. del Decreto 1082 de 2015)

PROCESO DE LICITACION PÚBLICA LP-001-2016 (27 de octubre de 2016)

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01

Fecha aprobación

25-04-2014

Página 1 de 7

TODOS CONTAMOS PARA EL CAMBIO NIT. 890.982.278-2

PARQUE PRINCIPAL CONMUTADOR 864 30 20 e-mail: [email protected]

El Municipio de Ituango, en acatamiento de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y de conformidad el Decreto 1082 de 2015, está interesado en recibir propuestas para la selección abreviada, cuyo objeto es: CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES LA CONCORDIA Y EL HERRERO Y EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LUIS MARIA PRECIADO Y PEDRO NEL OSPINA SECCIÓN 4, MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA

PRESUPUESTO OFICIAL: Para el presente proceso de selección se tiene un presupuesto oficial estimado en la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($294.020.531), con AU incluido. Sin perjuicio de las consideraciones estipuladas en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012, Sin perjuicio de las consideraciones estipuladas en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Las obligaciones derivadas del contrato que llegare a celebrarse se pagarán con cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal número La contratación, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Número:

1285 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2016

Valor: $294.020.531

Autorizados por: ALCALDE MUNICIPAL

Rubros:

23.01.01.02 Mantenimiento, adecuación y reparación de IE y CER 23.01.01.03 Construcción centros educativos en la zona rural 23.01.01.04 Construcción centros educativos en la zona rural 23.01.01.12 Inversión en educación plan de víctimas - POAI

Nombre:

CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES LA CONCORDIA Y EL HERRERO Y EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LUIS MARIA PRECIADO Y PEDRO NEL OSPINA SECCIÓN 4, MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA

Sector: EDUCACIÓN PLAZO: UN (1) MES CALENDARIO contados a partir de la fecha en que se expida la orden de iniciación por parte de la Entidad Contratante y/o la interventoría respectiva, una vez se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, y la cual se hará constar en un acta suscrita por las partes, y sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2016.

MODALIDAD DE SELECCIÓN: El presente proceso de selección se adelantará por convocatoria pública, mediante la modalidad de LICITACION PUBLICA, teniendo en cuenta la cuantía del contrato a celebrar, determina en función del presupuesto anual asignado a la Entidad para la actual vigencia 2016 y de conformidad con el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y demás disposiciones legales.



Código: VC-PL-FR01

Versión: 01

Fecha aprobación

25-04-2014

Página 2 de 7



ESTUDIOS, DOCUMENTACIÓN PREVIOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES: Los estudios, documentos previos, Pliegos de Condiciones y la totalidad de todos los documentos asociados al presente proceso de selección, incluido el cronograma de actividades, podrán ser consultados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP www.contratos.gov.co y en la Calle Berrio Nro. 19 - 20 Palacio Municipal - Municipio de Ituango, Antioquia APERTURA DEL PROCESO: El presente proceso de selección se abrirá para la presentación de ofertas desde el día 12 de noviembre 2016 Hora: 09:00 a.m FECHA FINAL DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: El presente proceso de selección se cerrará el 18 de noviembre de 2016 a las Hora: 5:00PM. PARTICIPANTES: En la presente LICITACION PUBLICA podrán participar personas naturales y/o jurídicas que estén inscritas, clasificadas, en el Registro Único Vigente de Proponentes de la Cámara de Comercio que corresponda a su domicilio principal, antes de la fecha de apertura del proceso. AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS: Se realizará el día 15 de noviembre 2016 a las 10:00am Lugar de reunión: Secretaría de Obras Públicas, Calle Berrío Nro. 19 - 20 Palacio Municipal - Municipio de Ituango, Antioquia. VISITA DE OBRA: se realizará el día 12 de noviembre 2016 Hora: 10:30 a.m Lugar de encuentro: Secretaría de Obras Públicas, Calle Berrío Nro. 19 - 20 Palacio Municipal - Municipio de Ituango, Antioquia

REGLAS DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: Para la evaluación de las propuestas se tendrá en cuenta los siguientes criterios: Experiencia, precio y calidad. DE LOS ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PUBLICA: De acuerdo con la naturaleza del objeto del contrato, la presente convocatoria pública se encuentra sujeta al acuerdo comercial firmado entre Colombia y Guatemala, según parámetros establecidos en la ley 1241 de 2008. CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN: Las condiciones de participación en el presente proceso de selección serán 1) Capacidad jurídica - requisitos de orden legal: carta de presentación de la propuesta, certificado de existencia y representación legal, abono de la propuesta, consorcios, uniones temporales u otras formas asociativas, garantía para cubrir los riesgos derivados del incumplimiento del ofrecimiento, pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, certificación del revisor fiscal, certificado de reciprocidad, certificado de antecedentes fiscales de la contraloría general de la república, certificado de antecedentes disciplinarios de la procuraduría general de la nación, antecedentes judiciales vigentes, cedula de ciudadanía del representante legal de la persona jurídica o del proponente persona natural, registro único tributario, compromiso de anticorrupción, y 2) Requisitos Técnicos: experiencia del proponente, capacidad residual, capacidad financiera y capacidad organizacional, verificación de requisitos habilitantes, reglas de subsanabilidad. De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones definitivo, adicionalmente Tener capacidad legal para contratar conforme a las normas legales, leyes 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, No



Código: VC-PL-FR01

Versión: 01

Fecha aprobación

25-04-2014

Página 3 de 7



encontrarse incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad, según lo señalado en los artículos 127 de la Constitución Política, 8 de la ley 80 de 1993, la Ley 617 de 2000 y la Ley 1150 de 2007, lo que se entenderá declarado por el proponente bajo juramento con la firma de la propuesta o del contrato según el caso, No encontrarse relacionado en el Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría General de la República, a no ser que la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si éste no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la República lo excluya del boletín de responsables fiscales. CRONOGRAMA:

ACTIVIDAD FECHA Y HORA MEDIO DE PUBLICACION

Publicación Aviso de Convocatoria (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)

27 de octubre hasta el 11 de noviembre de 2016

Página www.contratos.gov.co, en página web del municipio y medio

físico (Carteleras).

Aviso de convocatoria pública y de las veedurías ciudadanas


Página www.contratos.gov.co, Oficina de Planeación, Obras y Servicios Públicos, ubicada en el tercer piso, Oficina 301, del Palacio Municipal, situado en la Calle 20 Barrio No. 19 – 08, Parque Principal del Municipio.

Publicación de los estudios y documentos previos



Publicación proyecto de Pliego de Condiciones



Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones

27 de octubre hasta el 11 de noviembre de 2016 Hora

límite: 11 a.m

Página www.contratos.gov.co, Oficina de Planeación, Obras y Servicios Públicos, ubicada en el tercer piso, Oficina 301, del Palacio

http://www.contratos.gov.co/



Código: VC-PL-FR01

Versión: 01

Fecha aprobación

25-04-2014

Página 4 de 7



Municipal, situado en la Calle 20 Barrio No. 19 – 08, Parque Principal del Municipio.

Respuesta a las observaciones y Sugerencias al proyecto de pliegos de condiciones.

27 de octubre hasta el 11 de noviembre de 2016, hora

02:00 p.m


Expedición y publicación del acto administrativo que ordena la apertura y del pliego de condiciones definitivas.

12 de noviembre 2016

Hora: 09:00 a.m


Publicación pliego de condiciones definitivo


Hora: 09:30 a.m


Visita al Sitio de las Obras

(Opcional)


Hora: 10:30 a.m

Lugar de encuentro en la Oficina de Planeación, Obras y Servicios Públicos, ubicada en el tercer piso, Oficina 301, del Palacio Municipal, situado en la Calle 20 Berrio No. 19 –08, Parque Principal del Municipio.

Audiencia de asignación de Riesgos y aclaración de pliegos


Hora: 10:00 a.m

Página www.contratos.gov.co, Oficina de Planeación, Obras y Servicios Públicos, ubicada en el tercer piso, Oficina 301, del Palacio Municipal, situado en la Calle 20 Barrio No. 19 – 08, Parque Principal



Código: VC-PL-FR01

Versión: 01

Fecha aprobación

25-04-2014

Página 5 de 7



del Municipio.

Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones definitivo

Desde el 12 de noviembre Hasta el 16 de noviembre de

2016 Hora: 4:00PM


Respuesta observaciones al Pliego de condiciones definitivo


2016 Hora: 5:00PM


Expedición de Adendas


2016 Hora: 5:00PM


Presentación de Ofertas y cierre del proceso

El 18 de noviembre de 2016 Hora: 5:00PM

Oficina de Planeación, Obras y Servicios Públicos, ubicada en el tercer piso, Oficina 301, del Palacio Municipal, situado en la Calle 20 Berrio No. 19 – 08, Parque Principal del Municipio.

Apertura de propuestas

El 19 de noviembre de 2016 Hora: 08:30 A.M




Código: VC-PL-FR01

Versión: 01

Fecha aprobación

25-04-2014

Página 6 de 7



Elaboración y Publicación del informe de evaluación de las Ofertas

22 de noviembre de 2016 Hora: 2:00pm


Presentación y respuestas a las observaciones relacionadas con el informe de evaluación de las Ofertas

29 de noviembre de 2016 Hora: 10:00am


Audiencia de Adjudicación 29 de noviembre de 2016

Hora: 11:00am

Página www.contratos.gov.co, Oficina de Planeación, Obras y Servicios Públicos, ubicada en el tercer piso, Oficina 301, del Palacio Municipal, situado en la Calle 20 Barrio No. 19 – 08, Parque Principal del Municipio

Publicación acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierto



Firma del Contrato 29 de noviembre de 2016

Hora: 02:00 pm

Oficina de Planeación, Obras y Servicios Públicos, ubicada en el tercer piso, Oficina 301, del Palacio Municipal, situado en la Calle 20 Barrio No. 19 – 08, Parque Principal del Municipio

Entrega de garantías A los cinco (5) días hábiles Oficina de Planeación, Obras y



Código: VC-PL-FR01

Versión: 01

Fecha aprobación

25-04-2014

Página 7 de 7



después de perfeccionado el contrato.

Servicios Públicos, ubicada en el tercer piso, Oficina 301, del Palacio Municipal, situado en la Calle 20 Barrio No. 19 – 08, Parque Principal del Municipio

Aprobación de garantías

A los dos (2) días hábiles después de presentadas por el contratista.


VEEDURÍAS CIUDADANAS: En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, El municipio de Ituango, Antioquia invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en el SECOP a través de la página web www.contratos.gov.co y la página web municipal www.ituango-antioquia.gov.co De acuerdo con la Ley 850 de 2003, las veedurías pueden conformar los diferentes comités (técnicos, financieros y sociales entre otros) para poder ejercer su función. Una vez conformada la veeduría con los parámetros de la ley, desarrollarán su actividad en comunicación con la interventoría del proyecto. HERNAN DARIO ALVAREZ URIBE Alcalde Municipal

Elaboró y revisó: GERARDO NICOLÁS GUERRA HINCAPIÉ -Planeación Municipal Aprobó: HERNAN DARIO ALVAREZ URIBE-Alcalde

http://www.ituango-antioquia.gov.co/

ANALISIS DEL SECTOR ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

LICITACIÓN 001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01

Fecha aprobación 25-04-2014

Página 1 de 26



Ituango, Antioquia, 27 de octubre de 2016

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS MODALIDAD DE SELECCIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA No. 001-2016

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 7 Y 12 DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1474 DE 2011, LA LEY 1150 DE 2007 Y EL DECRETO 1082 de 2015. En desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, los estudios y documentos previos de la contratación estarán conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboración del proyecto de Licitación Pública, el cual tiene por objeto; CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES LA CONCORDIA Y EL HERRERO Y EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LUIS MARIA PRECIADO Y PEDRO NEL OSPINA SECCIÓN 4, MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA. Según el caso, de manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, así como el de la distribución de riesgos que la entidad propone, y deberán contener, como mínimo, los siguientes elementos: 1- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN. La alcaldía municipal de Ituango, es una entidad territorial de naturaleza pública, de acuerdo con la constitución nacional de 1991, ley 136 de 1994 y demás normas, leyes y decretos que la reglamenten, con autonomía administrativa y presupuestal, dentro del organigrama de la estructura de la alcaldía municipal, La secretaría de planeación y obras públicas del municipio de Ituango Antioquia, como oficina encargada de cumplir en términos generales las funciones de diseño y formulación de políticas para la prestación de un servicio eficiente, eficaz y efectivo; por lo que es esta misma dependencia la encargada de señalar la necesidad de estas herramientas. Bajo este parámetro y dentro del marco constitucional y legal que obliga a toda entidad estatal a cumplir con los principios de la función administrativa (artículo 209 de la constitución nacional).

En cumplimiento de lo determinado en la constitución política, “Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”, es así como le corresponde establecer los procesos de fortalecimiento institucional. La ley 715 de 2001 establece las competencias de los municipios indicando que deben dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media en condiciones de equidad, eficiencia y calidad. Administrar y distribuir entre los establecimientos educativos de su los recursos



Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 2 de 26



financieros del Sistema General de Participaciones destinados a la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado. El artículo 15 distribuye los recursos del sistema educativo provenientes del sistema general de las participaciones, los cuales se destinarán a financiar la prestación del servicio educativo atendiendo estándares técnicos y administrativos, en actividades como la construcción de infraestructura y mantenimiento de las instituciones educativas. Este proyecto tiene concebida su inversión para el año 2016 en el plan de acción del Municipio.

La Secretaria de Planeación recibe constantemente solicitudes de intervención de plantas físicas para atender de manera inmediata o a corto y mediano plazo y cuenta con un diagnóstico del estado de todas las sedes educativas, este documento permite evidenciar algunos factores que impiden el funcionamiento adecuado de las plantas físicas, lo que puede alterar la normalidad académica al prestar el servicio educativo a los estudiantes que se encuentran matriculados.

Para el cumplimiento del compromiso adquirido por la administración municipal de brindar, a la comunidad instalaciones en buen estado que permitan su adecuado uso y goce, se hace necesario proyectar un contrato, para la realización de labores de conservación, recuperación y mantenimiento que mitiguen el impacto por deterioros causados por el uso, el paso del tiempo, la inclemencia climática y los actos vandálicos; así como la adecuación y construcción de restaurantes escolares dentro de los establecimientos educativos. En el proyecto que se le ha encomendado, La secretaría de planeación y obras públicas del municipio de Ituango (Antioquia), ha identificado la conveniencia de llevar a cabo la contratación cuyo objeto consiste en CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES LA CONCORDIA Y EL HERRERO Y EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LUIS MARIA PRECIADO Y PEDRO NEL OSPINA SECCIÓN 4, MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA Previas las siguientes consideraciones: a) Que la administración municipal no posee personal de planta encargado de esta labor. b) Que es necesario contratar las actividades de mejoramiento, adecuación, mantenimiento y construcción de las instituciones educativas y centros educativos rurales con el fin de Mejorar su calidad educativa, en la zona urbana, los corregimientos y zonas rurales; Mejorar las condiciones de estudio de los niños y niñas; Proporcionar a los estudiantes y docentes condiciones dignas que garanticen su seguridad; Garantizar la adecuada prestación de los servicios educativos. c) Que el proyecto enunciado, hace parte del plan de desarrollo, en su plan de acción municipal de Ituango 2016, en el programa de calidad educativa, contempla como proyectos la Modernización de las plantas físicas de las Instituciones educativas; Construcción de Centros Educativos en la zona Rural, Ampliación de Centros Educativos en la zona Rural; Mantenimiento, adecuación, y reparación de Instituciones educativas y Centros Educativos Rurales.

1.1 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 3 de 26



El municipio cuenta con un total de 116 centros de servicio educativo de los cuales 115 son oficiales y 1 de carácter privado. La Institución Educativa Pedro Nel Ospina y el Colegio Diocesano se encuentran en la zona urbana y las restantes en la zona rural. Durante administraciones anteriores se intervinieron en cuanto a infraestructura un porcentaje de las Instituciones Educativas. Sin embargo los recursos de estas administraciones no fueron suficientes para cubrir el 100% de las necesidades en cuanto a infraestructura, por lo que se requiere intervenir en algún aspecto realizando mejoramientos, adecuaciones, mantenimientos y construcciones en dichas instituciones. Adicionalmente se presentan carencias o malas condiciones en los restaurantes escolares de dichas instituciones: en los que para la población de bajos recursos del municipio y para el proceso pedagógico en general es fundamental el servicio de restaurante escolar, donde muchas familias de la zona rural envían a sus hijos e hijas porque saben que es allí es donde podrán tener la única comida del día para ellos. En este sentido En este sentido se tiene previsto la construcción y/o el mejoramiento de los restaurantes escolares que hacen parte de la infraestructura de dichos centros educativos rurales.

Conforme a lo anterior y para el desarrollo y logro de los objetivos relacionados con la infraestructura educativa se tiene inscrito, viabilizado y actualizado en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal, el proyecto denominado Mejoramiento de la calidad educativa en el municipio de Ituango Departamento de Antioquia, proyecto que desarrolla también los componentes de Mantenimiento, Estudios, asistencia técnica y Obra Física de plantas físicas de los Establecimientos Educativos oficiales”, con lo que se busca Mejorar la calidad de los ambientes escolares mediante la reparación, mantenimiento y adecuación de las plantas físicas de los establecimientos educativos oficiales, con el fin de ofrecer a los educandos las condiciones mínimas que posibilitan un adecuado desempeño escolar. Según informe presentado por el secretario de planeación el número de plantas físicas beneficiarias será de nueve (09). Centros Educativos como se refleja en la siguiente tabla:



Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 4 de 26



Tabla No 1. Informe Ejecutivo Escuelas Rurales. No CENTRO

EDUCATIVO PROBLEMATICA SOLUCIÓN

01 La Concordia

El problema principal de dicha institución es que No llega el agua a las unidades sanitarias desde su nacimiento e presentan fugas, reducciones de diámetro interiores ocasionando que la tubería por la presión se reviente, adema la unidad sanitaria en mal estado

Se plantea la construcción de un pozo séptico , adema revisión y cambio de tramos de tubería PVC presión para mejorar y garantizar el servicio de agua a unidades sanitarias, incluyendo cambio de unidades sanitarias y la construcción de un lavamos corrido

02 Luis María

Preciado (Santa Rita):

El problema principal de dicha institución no existen en la parte exterior cunetas para recoger las aguas de los techos, presentando como consecuencia los asentamientos en aulas (piso asentado, baldosa dilatada) los profesores no cuentan con salón de profesores, y el acceso a la institución es precario.

Se plantea mejorar el acceso principal, ampliando y se diseñó un enrejado contiguo a la puerta, e acondiciono una área subutilizada para el salón de profesores, se en-cunetara las aguas, para así evitar los asentamientos en vigas de fundación, además se instalaran mesones en acero inoxidable para el restaurante de la institución

03 Pedro Nel Ospina

El problema principal de dicha institución en el coliseo cubierto no pose lámpara para iluminación y práctica de actividades nocturnas, en los laboratorios de química NO pose mesones en acero, ni baldosa

Se plantea la iluminación con lámparas metal line, se continuara el sillar en bloque, y se condicionara los laboratorios de física y química



Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 5 de 26



y se debe terminar la construcción de muro en bloque en las graderías.

04 CER Herrero

El problema principal de dicha institución NO POSE aulas, ni restaurante, ni habitación del viviente, sin instalaciones hidráulicas

Se la construcción de un nuevo espacio para iniciar la construcción de aula, casa viviente, restaurante escolar, y unidad sanitaria está ubicada en la vía Santa Rita y vía herradura 4 horas en bestia (Zona Rural )

1.2 ANALISIS LEGAL La selección y las propuestas presentadas en desarrollo del mismo, se someten a las normas de la contratación pública ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015. Artículo 74 de la ley 1474 de 2011, establece los planes de acción de las entidades públicas, “todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras (…)” Adiciona el artículo 2 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el decreto 1082 de 2015, las normas comerciales y civiles en lo que estas fueren aplicables y demás normas pertinentes. Las normas actualmente vigentes se presumen conocidas por todos los proponentes que participen en el presente proceso de selección.



Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 6 de 26



Por otra parte, el bien o servicio requerido se encuentra establecido como Servicio. El contrato de prestación de servicios, en el Código de se encuentra regulado por disposiciones comerciales y civiles, cuando se suscriben con personas de derecho privado, bien sean naturales o jurídicas. La contratación de personal de un trabajador independiente bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, tendrá que ser de manera ocasional, de modo tal que no se cumpla con los requisitos contemplados en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo subrogado por el artículo 1° de la Ley 50 de 1990, esto es, que no se genere una relación laboral. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, le corresponde al Municipio efectuar el análisis económico del sector de servicios que se pretende, procedemos a analizar tres áreas fundamentales a saber: a) Análisis del mercado; b) Análisis de la demanda; c) Análisis de la oferta.

a) Análisis del Mercado: Para efectos del análisis del mercado, se tuvieron en cuenta los precios de la gobernación de Antioquia el cual toma los insumos de materiales de la región, en donde se obtiene una media ponderada sobre el servicio a cancelar. Al respecto se tiene entonces, una media ponderada de cada uno de los elementos. Este es un proceso en el que para efectos de la metodología no se contemplaron cotizaciones en aras de evitar sobrecostos, sino que fueron consultadas las tablas de precios de la gobernación de Antioquia donde se consideró una Administración del 25% y utilidad del 5%. Costos Indirectos de la Entidad: Los costos indirectos de la Entidad comprenden los costos y gastos de operar la organización como un todo y tienen que ser atendidos en todo momento para ofrecer al cliente la disponibilidad de los servicios. Estos costos y gastos no se originan, ni son efectuados en virtud de un proyecto específico, entre ellos se encuentran: Gastos generales: Los gastos generales contemplados son:

Papelería y útiles de oficina Gastos legales y bancarios Gastos de transporte y vehículos Seguros Costos de personal Costos Financieros Impuesto de Industria y Comercio Otros costos La utilidad: Es el beneficio económico que recibe por ejecutar el contrato.

b) Análisis de la demanda.



Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 7 de 26



Para efectos de determinar el análisis de la demanda, se tuvo en cuenta los procesos efectuados por el Municipio desde la vigencia 2015 donde se encontraron doce (12) procesos de licitación por un valor de $ 7.176.645,926 de los cuales se terminaron anormalmente después de convocado recursos por $ 487.664.685; Para un total de $6.688.981,241 en recursos de procesos adjudicados, celebrados y liquidados; de donde podemos aproximar una media aritmética de $ 743.220,138 en cuanto a su modalidad del objeto contractual al que se pretende, en donde obtuvimos igualmente unos precios de referencia sobre el servicio a cancelar al respecto. Fuente: Sistema electrónico de contratación.

Posteriormente Consultado el portal de contratación para todo el departamento de Antioquia se encontraron 1276 procesos de Licitación para la vigencias 2015 por valor de $10´256.911.363.250; de los cuales solo se terminaron anormalmente después de convocados recursos por $730.362.949; para un total de $ 10.256.910.632.887,10 en recursos de procesos adjudicados, celebrados y liquidados. Para una media aritmética por proceso de $ 8.038.331.217,00. Lo que indica que los procesos de licitación tienen una demanda estimada para este tipo de proceso.

Fuente: Sistema electrónico de contratación.



Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 8 de 26



c) Análisis de la oferta.

Para efectos de determinar el análisis de la oferta, la entidad estatal tendrá en cuenta la experiencia comprobada de haber ejecutado objetos contractuales similares. En conclusión se requiere que el contratista cuente con la experiencia suficiente para la realización del objeto contractual. La experiencia será verificada acorde al decreto 1082 de 2015 en la presentación del RUP.

1.3 ANALISIS FINANCIERO Tabla 2 – Indicadores de capacidad financiera

¹ Relación = valor que proviene de la división de cuentas de los estados financieros NOTA: Ver justificación de los índices JUSTIFICACION INDICE DE ENDEUDAMIENTO: = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. Por lo anterior la entidad estable que el índice de endeudamiento debe ser menor o igual al 0.35 para este proceso de contratación. INDICE DE LIQUIDEZ = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. Por lo anterior la entidad estable que el índice de liquidez debe ser mayor o igual al 12 para este proceso de contratación.

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO TIPO DE INDICADOR Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente

Mayor o igual a 12 Relación¹

Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total

Menor o igual a 0.30 Relación

Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses

Mayor o igual a 35 Relación

Capital de Trabajo= Activo Corriente – Pasivo Corriente

Mayor a 5 veces el presupuesto oficial

Relación



Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 9 de 26



RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. Por lo anterior la entidad estable que la razón de cobertura de interés debe ser mayor o igual a 35 para este proceso de contratación. CAPITAL DE TRABAJO= Activo corriente - pasivo corriente, Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente. Es recomendable su uso cuando la Entidad Estatal requiere analizar el nivel de liquidez en términos absolutos. Por lo anterior la entidad estable que el capital de trabajo debe ser mayor a cuatro (4) veces del presupuesto oficial. Para el caso de proponentes plurales los indicadores, los indicadores financieros, será el resultado de la suma de los indicadores de cada uno de los proponentes. a) Cuando se trate de indicadores que son valores absolutos, se aplicará la siguiente fórmula:

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). b) Para los indicadores que provienen de la división de cuentas de los estados financieros (Relación), El municipio de Ituango ha definido la siguiente fórmula:

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). El indicador es el mismo independientemente de la participación de los integrantes del oferente plural. NOTA: Esta información será verificada del Registro Único de Proponentes con fecha mínimo de corte a 31 de diciembre de 2015. La fecha de corte aplica para todos los integrantes cuando se trate de proponente plural. Aquellos indicadores financieros que no se encuentren registrados en el RUP serán obtenidos del Balance y Estados Financieros correspondientes a la fecha de corte registrada en el RUP aportado, los cuales deben coincidir. 1.4 Capacidad Organizacional El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP.



Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 10 de 26



Tabla 3 – Indicadores de capacidad organizacional

³ Relación = valor que proviene de la di visión de cuentas de los estados financieros NOTA: Ver justificación de los índices CAPACIDAD ORGANIZACIONAL JUSTIFICACION RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. Por lo anterior la entidad estable que la rentabilidad sobre patrimonio debe ser mayor a 0.35 para este proceso de contratación. RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. Por lo anterior la entidad estable que la rentabilidad sobre activo debe ser mayor a 0.30 para este proceso de contratación. Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad organizacional de acuerdo con los criterios establecidos en el “Manual para la Determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación - versión M-DVRHPC-02”4; El Municipio de Ituango aplicará la valoración de los indicadores así: 4 Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_requisitos_habilitantes_web_final.pdf. b) Cuando se trate de indicadores que son valores absolutos, se aplicará la siguiente fórmula:

Indicador Índice requerido Tipo de Indicador

Rentabilidad sobre el patrimonio = Utilidad Operacional/ Patrimonio

Mayor o igual a 0.40 Relación³

Rentabilidad sobre activos = Utilidad Operacional/ Activo Total

Mayor o igual a 0.30 Relación



Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 11 de 26



Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). Para los indicadores que provienen de la división de cuentas de los estados financieros (Relación), El municipio de Ituango ha definido la siguiente fórmula:

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). El indicador es el mismo independientemente de la participación de los integrantes del oferente plural. NOTA: Esta información será verificada del Registro Único de Proponentes con fecha mínimo de corte a 31 de diciembre de 2015. La fecha de corte aplica para todos los integrantes cuando se trate de proponente plural Capacidad Organizacional. El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP. Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). El indicador es el mismo independientemente de la participación de los integrantes del oferente plural. NOTA: Esta información será verificada del Registro Único de Proponentes con fecha mínimo de corte a 31 de diciembre de 2015. La fecha de corte aplica para todos los integrantes cuando se trate de proponente plural

2- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.

2.1 OBJETO: CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES LA CONCORDIA Y EL HERRERO Y EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LUIS MARIA PRECIADO Y PEDRO NEL OSPINA SECCIÓN 4, MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA

2.2 PLAZO: UN (1) MES CALENDARIO contados a partir de la fecha en que se expida la orden de iniciación por parte de la Entidad Contratante y/o la interventoría respectiva, una vez se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, y la cual se hará constar en un acta suscrita por las partes, y sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2016.

2.3 LUGAR DE EJECUCIÓN: MUNICIPIO DE ITUANGO - ANTIOQUIA



Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 12 de 26



2.4 CONTRATO A CELEBRAR: LICITACIÓN PÚBLICA

2.5 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

2.6 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:

Segmento Familia Clase Producto

72 10 15 00 Servicios de apoyo a la construcción

72 10 29 00 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura

81 10 15 00 Ingeniería civil 95 12 17 00 Edificios y estructuras publicas

72 15 14 00 Servicios de construcción de recubrimientos de muros

72 15 15 00 Servicios de sistemas eléctricos

72 15 19 00 Servicios de albañilería y mampostería

2.6 ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL Las especificaciones técnicas deberán ser las ajustadas a las características señaladas por parte de la secretaria de planeación municipal, y/o planos anexos, los cuales son parte integral del presente estudio previo.

Las disposiciones que aquí se enuncian, salvo cuando se estipule lo contrario, cubren de manera integral todas y cada una de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN objeto de este documento y todas aquellas que a posteriori se expidan como adición, modificación, complemento o reemplazo de las ya existentes. De igual manera cobijan también las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES que en su momento y acorde con la cosa especificada se emitan, limitándose esta cobertura de manera también particular, por disposición explícita en el texto mismo de la especificación en cuestión.

Lo aquí dispuesto y especificado es de obligatoria observancia y cumplimiento, sin excepción alguna de responsabilidad, por parte de todas aquellas personas que por naturaleza de su oficio y/o vínculo con el Municipio de Ituango se desempeñen como:

- Proponentes de: obras civiles. - -Contratistas de obra.

2.6.1 Materiales.

Todos los ítem objeto de este documento contemplan tácitamente el suministro y colocación directa o trasformada de todos y cada uno de los materiales necesarios para su correcta ejecución conforme lo dispuesto en la respectiva ESPECIFICACIÓN GENERAL y/o PARTICULAR de construcción.



Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 13 de 26



En general deben ser: De primera calidad, Nuevos, Se deben ajustar a los requerimientos mínimos de calidad exigidos en las normas ICONTEC.

No se puede utilizar materiales que contravengan lo que aquí se dispone, sin embargo, ante la existencia de materiales alternativos y la propuesta de su uso por parte del contratista, o en caso de estricta fuerza mayor y siempre mediante autorización escrita de la Interventoría y a discreción, se podrá modificar uno o varios de los requerimientos de calidad o estado de los materiales necesarios para la ejecución de un ítem en particular. Lo anterior no exime al contratista de su responsabilidad sobre la calidad del producto final, la cual es invariable.

2.6.2 Herramienta y Equipo.

Cada ítem objeto de este documento contempla, según el caso, la utilización de algún tipo de herramienta o equipo, ya de uso corriente, ya de uso especializado. En cualquier caso, debe ser el idóneo para la correcta y ágil realización de la obra, con la capacidad, potencia, velocidad y demás características técnico-mecánicas necesarias, según se especifique de manera general o particular en la respectiva ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN de cada ítem. Puede ser de propiedad o arrendado, nuevo o usado, pero en todo caso en perfectas condiciones de funcionamiento.

Todas las herramientas y equipos deben contar con los dispositivos y/o mecanismos de seguridad necesarios para su correcto funcionamiento. Estos mecanismos deben advertir de fallas y evitar poner en peligro a las personas que los manipulen, que trabajen en la obra o a la comunidad en general, y que puedan afectar las obras. Debe cumplirse con los requerimientos mínimos que sobre mantenimiento y Seguridad Industrial y todas aquellas otras que sea menester adoptar. 2.6.3 Fletes y Estibajes.

Cada ítem incluye, si así lo amerita, fletes y estibajes manuales o mecánicos, para cualquiera de los insumos o equipos necesarios para su correcta ejecución, en todo caso deben ser los adecuados para garantizar que se mantenga la calidad e integridad de los materiales o la funcionalidad e integridad de los equipos. Debe observarse todas las disposiciones de Seguridad Industrial propias de cada proceso. 2.6.4 Obra de Mano.

Cada ítem incluye, si así lo amerita, la cantidad de obra de mano, tanto basta como especializada necesaria para su ejecución, de forma individual o por cuadrillas. En todo caso, se debe considerar lo correspondiente a la totalidad de la carga prestacional, subsidios, recargos, etc., a los que tiene derecho el obrero. Sea cual fuere la naturaleza del obrero, su estadía en obra está supeditada al cumplimiento de todas las normas laborales vigentes. No puede ser menor de edad y de serlo, el Contratista y la Interventoría están en la obligación de cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales del caso. Todo el personal de obreros, sea cual fuere la naturaleza del vínculo con la obra, está en la obligación de acatar todas las disposiciones que en ella rijan en lo que tiene que ver con seguridad industrial,



Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 14 de 26



procedimientos técnicos, moral y buenas costumbres, etc. De igual manera, está en la obligación de acatar cualquier directriz emitida por el Interventor, así este no sea su patrón directo. Debe recordarse que la Interventoría obra en representación del Contratante, el Municipio de Ituango, que es el dueño de la obra. La Interventoría está facultada para autorizar o no la permanencia en obra de cualquier obrero, el cual a raíz de su conducta haya provocado la implementación de la medida.

2.6.5 Precios Unitarios.

Tienen dos (2) componentes: Los costos directos y Los costos indirectos, que se expresan como un porcentaje de los anteriores. En los costos directos se resume el análisis del costo que por: Tipo y cantidad de materiales, Herramienta y equipo, Fletes, bodegajes y estibajes y Obra de mano, basta y/o especializada, incluyendo prestaciones sociales, se requiera para la correcta y completa ejecución de una (1) unidad de un ítem cualquiera. Deben involucrar al menos una de las componentes.

Los costos indirectos, como ya se dijo, expresados como un porcentaje de los costos directos, resumen la participación en costo de tres renglones: Administración “A.”, Imprevistos “I.”, Utilidades “U.”. Aglutinados en la sigla A.I.U. Pueden ser diferentes en cada caso, según la naturaleza del ítem analizado, como también pueden tener un valor constante. Como su nombre lo dice, compendian la fracción que por cada concepto se requiere para la ejecución de una (1) unidad de un ítem cualquiera. 2.6.6 Procedimiento Constructivo.

Para la correcta y ágil ejecución de cada ítem se requiere de la implementación de un proceso constructivo estándar, comprobado y eficaz, acorde con la naturaleza del mismo. Este procedimiento debe garantizar en primera instancia la mejor calidad del producto final al mínimo costo, su ejecución segura y en el menor tiempo posible.

Cuando la ejecución del ítem obligue la implementación de un procedimiento constructivo específico, este se describe en detalle en la respectiva ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN, general o particular.

Cualquier modificación al mismo debe ser consultada por escrito a la Interventoría. Solo mediante autorización escrita del interventor se puede implementar cualquier procedimiento modificatorio o alternativo al proceso estándar.

Descripción con sus unidades y cantidades de las obras a contratar. (VER ANEXO). Valor por establecimientos educativos a intervenir

CER LA CONCORDIA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS MARIA PRECIADO



Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 15 de 26



INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO NEL OSPINA CER HERRERO

VALOR TOTAL INVERSION $294.020.531 2.6.7 Autorizaciones, permisos y Licencias Requeridos para la Ejecución del Objeto Contractual.

El Municipio posee los permisos y autorizaciones pertinentes, escritura, certificado de tradición.

2.6.8 Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto:

El Municipio posee los análisis unitarios, cantidades de obra y presupuestos, como especificaciones de los elementos. Los cuales podrán ser consultados en la secretaria de Planeación por los interesados.

2.7 OBLIGACIONES GENERALES: El contratista que se seleccione, en virtud del contrato que se celebre se obliga a: 1. Cumplir con el objeto del Contrato, en los términos pactados de conformidad con la propuesta presentada.

2. Atender con oportunidad y efectividad las observaciones y sugerencias, tomar las medidas correctivas y preventivas a que exista lugar.

3. Cumplir con las obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social.

4. Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo.

5. Presentar los documentos necesarios para la legalización y perfeccionamiento del contrato.

6. Prestar el servicio dentro de la mayor ética y profesionalismo posible

7. Realizar su labor según sus conocimientos y experiencia presentando recomendaciones las cuales deben estar en coherencia con el ordenamiento legal.

8. Abstenerse de realizar comentarios sobre los asuntos sometidos a su conocimiento por razón del presente contrato.

9. En caso de vincular personal bajo su dirección como asistente o colaborador, asumir todas las cargas laborales prestacionales y de seguridad social que demanden.

10. Sufragar por su cuenta los gastos que ocasionen la elaboración del proyecto

11. Contratar bajo su única responsabilidad el personal suficiente y necesario para el desarrollo total del contrato, garantizando que se cuente con el personal mínimo requerido en el presente proceso.



Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 16 de 26



12. Suministrar los materiales, mano de obra y equipos de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no podrá apartarse de ellos sin la autorización escrita de la entidad contratante y el concepto previo del Interventor externo, en caso contrario perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obra o suministro adicional que resulte de la modificación de las especificaciones.

13. Suministrar los materiales, mano de obra y equipos en los sitios de trabajo, teniendo en cuenta el cronograma de ejecución estipulado por el contratista en el momento de presentar la propuesta.

14. El contratista deberá considerar los costos indirectos de los ensayos de control de calidad que le solicitará la Interventoría.

15. Suministrar la mano de obra requerida que corresponde a operadores de equipos y maquinaria para la ejecución de los trabajos.

16. Cumplir de buena fe el objeto contratado.

17. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.

19. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.

20. Realizar las obras, teniendo en cuenta el cronograma de inversión y de ejecución de las mismas, estipulado por el contratista en el momento de presentar la propuesta.

21. Seguir las normas de seguridad con el personal a su servicio de conformidad con las recomendaciones de la Interventoría.

22. Cuando en la ejecución de la obra corresponda trabajos en altura el personal deberá contar con las certificaciones correspondientes.

23. Pagar los tributos y publicaciones que para tal efecto requiera la ley 80/93 y la normatividad colombiana vigente.

24. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el interventor del contrato.

25. Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del contrato.

26. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de conformidad con lo estipulado en el artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993.

27. Afiliar y/o acreditar que los trabajadores que laboren en la obra están afiliados al Sistema de Seguridad Social.

28. Observar las normas de seguridad industrial, requeridas para este tipo de obras.

29. Ceñirse a las especificaciones y procedimientos del servicio, salvo los cambios que se acuerden y que no alteren sustancialmente el objeto contratado.



Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 17 de 26



30. El Contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la Interventoría; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas, deberá manifestarlo por escrito, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con el Interventor, si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para el Municipio.

Las demás disposiciones establecidas en la ley 1474 de 2011.

2.8 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ITUANGO:

1. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato

2. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus obligaciones contractuales.

3. Contratar la Interventoría Externa.

4. Designar el Supervisor de las obras.

3.4 MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

Teniendo en cuenta que el objeto contractual requiere valorar aspectos técnicos, de experiencia, de capacidad profesional y de organización, ya que se trata de un contrato de Obra pública y cuyo valor supera la contratación de menor cuantía, la modalidad a emplear en el presente proceso de selección es la de Licitación Pública de conformidad con el subsección 1, ARTICULO 2.2.1.2.1.1.1 y siguientes del decreto 1082 de 2015 en concordancia con lo establecido en el numeral 2, numeral 1 de la ley 1150 del 16 de julio de 2007, adicionado por el artículo 94 de la ley 1474 del 12 de julio de 2011, igualmente se aplicara el decreto 019 de 2012 en lo pertinente a la ley 80 del 28 de octubre de 1993.

3.5 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO.

El valor estimado del contrato de obra es de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($294.020.531), incluido todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. La suma anterior, se obtiene del valor de las actividades presupuestadas con los precios de la Gobernación de Antioquia 2016, los mismos que cuentan con sus análisis unitarios (valor de los materiales, cantidad por unidad, Rendimientos, desperdicios, herramientas) lo que permitió hallar el valor estimado de la obra a ejecutarse. Supervisión corresponderá igualmente a una supervisión interna. El valor estimado de la interventoría (8% del valor de la licitación) es de VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($23.521.642), incluido todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. La suma anterior, se obtiene del valor de las actividades presupuestadas con los precios de la Gobernación de Antioquia 2016, los mismos que cuentan con sus análisis unitarios (valor de los materiales, cantidad por



Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 18 de 26



unidad, Rendimientos, desperdicios, herramientas) lo que permitió hallar el valor estimado de la obra a ejecutarse. Supervisión corresponderá igualmente a una supervisión interna. Valor Total de la Inversión: TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS ($317.542.173) En el cálculo se evaluó la posible incidencia de variables macro-económicas como la inflación y la depreciación, así como también las disposiciones vigentes en materia fiscal. El valor de costos indirectos en que se incurre para la ejecución de la obra incluye conceptos de Administración, imprevistos y una utilidad razonable para el CONTRATISTA, este costo ha sido determinado como una proporción del costo directo mediante la aplicación de una tasa porcentual estimada a partir de experiencias anteriores y con base en valores obtenidos en otros municipios. Teniendo en cuenta los diferentes requerimientos para la realización de este proyecto, se anexan las cantidades de obra, las especificaciones técnicas y Presupuesto Oficial.

Actividades del Presupuesto Oficial. VER ANEXOS

3.5.1 Certificado de disponibilidad Presupuestal

La contratación, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Número:


Valor: $294.020.531


Rubros:


Nombre:


Sector: EDUCACIÓN

3.5.2 Variables consideradas para calcular el presupuesto oficial:



Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 19 de 26



Las variables que se consideraron para calcular el presupuesto oficial se encuentran enmarcadas dentro de las memorias de cálculo de cada una de las actividades que se requieren desarrollar en función del objeto del presente estudio previo con sus respectivas cantidades, multiplicada por el valor unitario tomado de los análisis unitarios de la Gobernación de Antioquia, precios establecidos como oficiales para el Municipio de Ituango. Dichos precios poseen los elementos de precios comparativos de mercado de cada material a utilizar, cantidad, rendimientos, desperdicios, herramientas, transporte entre otros.

Los precios de la gobernación dan confianza al municipio para el cálculo del presupuesto oficial en su relación cantidad precio

Por lo anterior y teniendo en cuenta los valores que por cada actividad y bajado a cada ítem que conforma el presupuesto oficial, en este caso particular, el Municipio ha designado la suma de ($294.019.558) para la obra civil y 23.521.565 de interventoría; Lo anterior para el desarrollo de las actividades señaladas en el presente estudio previo.

Los precios para el cálculo del fueron Tomados de la Gobernación de Antioquia.

La oferta económica de la obra civil debe indicar todos los costos de personal, materiales, rendimientos, administrativos y utilidad, otros costos (transporte, edición de informes y demás) y la discriminación de la Administración, Imprevistos y Utilidades según sea el caso. El contratista debe indicar en moneda nacional aproximando al peso, los precios unitarios de cada uno de los ítems, los valores parciales, subtotales y el valor total de la oferta, diligenciando el Anexo.

3.5.3 Forma de Pago del Contrato

El valor del contrato resultante de la obra civil entre las partes se estima es de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/TE ($294.019.558). La forma de pago del contrato. Será la siguiente:

La forma de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. En consecuencia, el valor definitivo del contrato será la suma de los resultados que se obtengan de multiplicar las cantidades ejecutadas por el contratista y entregadas a El MUNICIPIO a su entera satisfacción, por los valores o precios unitarios fijos pactados para el respectivo ítem según la propuesta económica, de la siguiente manera:

(i) Para el presente proceso No Habrá anticipo.

El pago del 100% será mediante actas parciales o final en todo caso el último pago no deberá ser inferior al 10% del valor total del contrato.



Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 20 de 26



En todo caso, cada pago estará sujeto a la aprobación del PAC (Programación Anual Mensualizada de Caja). Por lo cual las demoras en pagos no le serán imputables reclamaciones de pago de intereses por parte del contratista hacia el Municipio.

3.6 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE

3.6.1 Requisitos Habilitantes.

Para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigirán serán los siguientes:

3.6.1.1 Capacidad Jurídica.

El Municipio de Ituango verificará con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el artículo 9 y 10 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente.

De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación en forma directa.

- Carta de presentación de la propuesta suscrita por el proponente o representante legal del proponente.

- Copia de Cédula de Ciudadanía si el proponente es persona natural y Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, si es persona jurídica.

- Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social integral y aportes parafiscales.

- Certificado en Original de Inscripción y calificación en el Registro Único de Proponentes RUP, expedido por la Cámara de Comercio con una antelación no superior a un mes. (cuando aplique y no sea caso excepcional)

- Registro Único Tributario de la DIAN (RUT). - RUP - Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación. - Certificado de no reportado en el Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría

General de la República. - Hoja de vida de la función pública del Ingeniero - Relación de experiencia específica, debidamente certificada acorde a los pliegos. - Garantía de Seriedad de la propuesta. - Certificado de existencia y representación legal (cuando aplica) - Certificado Judicial - Libreta Militar



Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 21 de 26



- Demás información solicitada en los pliegos de la licitación.

Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en los pliegos de condiciones, su forma de evaluar es CUMPLE O NO CUMPLE.

3.6.1.2 Experiencia general

La persona con la que se propone adelantar la ejecución de las actividades citadas en el presente estudio previo deberá garantizar seriedad y responsabilidad en el ejercicio de las actividades encomendadas, y con experiencia e idoneidad en la ejecución de contratos con relación al objeto de la invitación no inferior a 12 años de experiencia, y que garantice a su vez que será capaz de cubrir las actividades citadas y pagos de seguridad social, en razón de demoras causadas por el proceso inherente de desembolsos o pagos administrativos.

La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato.

Acreditar máximo dos (2) certificación en los últimos tres (3) años al cierre de la presente licitación, cuyo objeto corresponda al mantenimiento de instituciones de infraestructura pública y valor sea superior al 300% del presupuesto oficial. La certificación deberá ser mayor o igual al 65% del presupuesto oficial.

Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, la experiencia podrá ser cumplida por uno de los proponentes o por la sumatoria de las mismas.

3.6.1.4 Experiencia Específica

La persona con la que se propone adelantar la ejecución de las actividades citadas en el presente estudio previo deberá garantizar seriedad y responsabilidad en el ejercicio de las actividades encomendadas, y con experiencia e idoneidad en la ejecución de contratos con relación al objeto de la invitación no inferior a 12 años de experiencia, y que garantice a su vez que será capaz de cubrir las actividades citadas y pagos de seguridad social, en razón de demoras causadas por el proceso inherente de desembolsos o pagos administrativos.

La experiencia específica es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato.

Acreditar en máximo un (1) contrato en el último año al cierre de la presente licitación, cuyo objeto corresponda a: Actividades de construcción de edificaciones para entidades públicas; el contratos que podrán estar totalmente terminados y/o liquidados con entidades públicas. El valor de la certificación deberá ser mayor o igual a dos (3) veces el presupuesto oficial. Las certificaciones deberán ser diferentes a la certificación que se aporte para la experiencia Gerencial.



Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 22 de 26



Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, la experiencia podrá ser cumplida por uno de los proponentes o por la sumatoria de las mismas

3.7 Análisis de riesgos y forma de mitigarlo.

En desarrollo de lo señalado en la Ley 1150 de 2007, artículo 4, la ley 80 de 1993, artículo 25, numerales 7 y

12 y el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la entidad, como sustento y justificación de los factores de selección adoptados para el presente proceso de selección se procede a realizar el estudio de riesgos de la contratación, su tipificación, estimación y asignación.

Se precisa que salvo las situaciones específicamente mencionados en el presente numeral y como principio general, EL CONTRATISTA como experto de negocio y como especialista, asumirá los efectos económicos de todas aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente contratación. Por lo tanto, deberá asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles, así mismo, asumirá aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y de persona natural o jurídica que tiene que cumplir con determinadas cargas y deberes frente al Estado y la sociedad.

En consecuencia, solo procederán reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles no asignadas al contratista en la presente distribución de riesgos de la contratación, el Municipio de Ituango no estará obligado a reconocimiento económico alguno ni a ofrecer garantía que permita eliminar, prevenir o mitigar los efectos de los riesgos asumidos por el contratista.

3.7.1 Riesgos que asume el contratista.

A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario. En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación de manera general, además de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos, otras cláusulas o estipulaciones del Contrato, sus anexos y/o sus Apéndices o que se deriven de la naturaleza del Contrato. Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos asumidos por el Contratista y –consecuentemente- el MUNICIPIO no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato.



Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 23 de 26



1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de mercado de los materiales, los insumos y las cantidades de obra necesarios para ejecutar en los términos del Contrato y de sus Apéndices. Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones económicas y financieras existentes al momento de la presentación de la Propuesta por parte del Contratista y consecuentemente, están diseñados para restablecer y mantener la ecuación de equilibrio contractual en los términos señalados en la Ley 80 de 1993 y demás normas existentes y de la aplicación de la fórmula de ajuste de precios contemplada en el pliego de condiciones y/o en el Manual de Interventoría vigente. (En caso de que el proceso tenga ajustes). 2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de cambio y de la evolución de la devaluación real observada frente a la estimada inicialmente por el Contratista. 3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteración de las condiciones de financiación diferentes a los Pagos concernientes al MUNICIPIO, como consecuencia de la variación en las variables del mercado, toda vez que es una obligación contractual del Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el esquema de financiación conjuntamente con los recursos del MUNICIPIO para la ejecución del Proyecto, para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo –o cualquier otro mecanismo de financiación- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existirán cubrimientos o compensaciones de parte del MUNICIPIO, como consecuencia de la variación supuesta o real entre cualquier estimación inicial de las condiciones de financiación frente a las realmente obtenidas. 4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas de los bienes de su propiedad causados por terceros diferentes del MUNICIPIO, sin perjuicio de su facultad de exigir a terceros diferentes del MUNICIPIO la reparación o indemnización de los daños y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar. 5. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes económicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecución de los Contratos, relacionadas entre otras, con la contratación de personal, las labores administrativas, los procedimientos constructivos utilizados, los equipos y materiales requeridos, el manejo ambiental y social y el manejo del tráfico. 3.7.2 Riesgos que asume el Municipio. A partir de la fecha de suscripción del Contrato, el MUNICIPIO asume, única y exclusivamente, los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación, además de aquellos que de manera expresa y clara se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones del Contrato y/o sus apéndices y/o Matriz de Riesgos. En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligación de pagar una suma de dinero al Contratista, se entenderá que tal suma de dinero será cancelada en los términos establecidos



Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 24 de 26



en las cláusulas aplicables: En el evento que se requiera realizar una expropiación judicial. Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de daño emergente del Contratista, por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito, en los términos del Contrato y la legislación existente. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al proyecto. Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación Tributaria, de tal manera que el MUNICIPIO asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la Propuesta. Matriz de Riesgos.

No

Cla

se

fuen

te

Etap

a

Tipo

Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)

Consecuencia de la ocurrencia del evento Pr

obab

ilidad

Impa

cto

Prio

ridad

Tratamiento o controles

a ser implementados

Persona encargada de implementar el tratamiento

Valo

raci

ón d

el ri

esgo

o de

spué

s de

l tra

tam

ient

o

Control y monitoreo por parte del municipio de Ituango

Asig

naci

ón

Cómo? Cuándo?

1

Gen

eral

Inte

rno

Prec

ontra

ctua

l

Ope

raci

onal

Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual

No cumplimiento de los fines y

cometidos de la contratación

Poco

pro

babl

e

May

or

Alta

Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual

Comité Asesor y Evaluador Ba

ja

Revisión de los documentos que se expidan para los procesos de

selección

Cada vez que se expida un

documento del proceso de selección C

ontra

tant

e

2

Gen

eral

Inte

rno

Prec

ontra

ctua

l

Ope

raci

onal

Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos

No cumplimiento de los fines y

cometidos de la contratación

Poco

pro

babl

e

May

or

Alta

Verificación de documentos de la propuesta.


ja Verificación de

documentación antes de remitirla


documento para el proceso de

selección

Con

tratis

ta

3

Gen

eral

Inte

rno

Prec

ontra

ctua

l

Ope

raci

onal

Retrasos del sistema que soporta el proceso contractual o de sus procedimientos asociados

Retrasos en la suscripción del

contrato Posi

ble

men

or

med

ia

Análisis de las rutas criticas del procedimiento, buscando agilidad en las actividades independientes


ja Perfeccionamiento

de los procedimientos

Constantemente

Con

trata

nte

4

Gen

eral

Inte

rno

Prec

ontra

ctua

l

Ope

raci

onal

No suscripción del contrato

Retrasos en la ejecución

contractual

Rar

o

Men

or

Baja

Considerar Alternativas de posibles contratistas

Director responsable del proceso

Baja

Considerar Alternativas de

posibles contratistas

En la planeación de la contratación

5

Espe

cific

o

Inte

rno-

Exte

rno

Ejec

ució

n

Ope

raci

onal

No obtención del objeto contractual. Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.

Incumplimiento del contrato, no ejecución física y presupuestal

Poco

pro

babl

e

Cat

ástro

fico

Alta

Estrategias de gestiones oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver situaciones presentadas. Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del contrato

Supervisor

Bajo

Verificación por parte de la supervisión

Semanalmente

Con

tratis

ta



Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 25 de 26



6

Gen

eral

Exte

rna

Prec

ontra

ctua

l y e

jecu

ción

Reg

ulat

orio

Expedición de nuevas normas.

Retrasos de ejecución contractual. Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.

Posi

ble

Mod

erad

o

Alta

Evaluación de alternativas

optimas, concertación de

soluciones

Comité Asesor y Evaluador y Supervisor

Baja

Verificación por parte del comité

Asesor y Evaluador y supervisor


documento

Con

trata

nte

7

Espe

cific

o

Exte

rno

Ejec

ució

n

Soci

ales

o p

olíti

cos

Alteraciones del orden público

Retraso en el cumplimiento del contrato Po

sibl

e

May

or

Alta

Visitas

coordinadas con las autoridades

locales

Contratista

Med

ia Verificación por

parte del contratista

Toda vez que se realicen

desplazamientos

Con

tratis

ta y

Con

trata

nte

8

Espe

cific

o

Exte

rno

Ejec

ució

n

De

la

Nat

ural

eza

Condiciones climáticas adversas


sibl

e

men

or

med

ia Consultar las

condiciones climáticas de la

zona

Contratista

Med

ia Consultando las

condiciones climáticas de la zona a visitar

Constante

Con

tratis

ta y

Con

trata

nte

3.8 GARANTÍAS: El proponente deberá constituir a favor de El Municipio de Mistrató una garantía de seriedad bajo cualquiera de las formas permitidas por el artículo 111 del Decreto 1082 del 2015.

GA

RA

NTÍ

A

PRE

CO

NTR

AC

TUA

L

CO

NTR

AC

TUA

L

POST

-C

ON

TRA

CTU

AL

APL

ICA

POR

CEN

TAJE

(%

)

PLA

ZO

Seriedad de la oferta (cuando aplique su inclusión según decreto 1082 de 2015)

X X 10 Por Tres (3) meses a partir de la fecha de cierre del presente proceso

Cumplimiento X X 20

Por el término del contrato y 6 meses más

Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.

X X 15 Por el término del contrato y 3 años más-

Estabilidad y calidad de obras X X

20 Por el término del contrato y 5 Años más



Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 26 de 26



Seguro de responsabilidad civil

X X

(30%) del valor del contrato, sin que en ningún caso, pueda ser inferior a Doscientos(200)

Igual al período de ejecución del contrato. Y cuatro meses mas

3.9. INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN.

3.9.1 Nombre del funcionario: GERARDO NICOLÁS GUERRA HINCAPIÉ

3.9.2 Identificación del funcionario: 70.116.969 3.9.3 Cargo: Director Planeación, Obras y Servicios Públicos 3.9.4 Dependencia: Planeación Municipal y Obras Públicas 3.9.5 Necesidad de contar con Interventoría cuando los contratos superen la menor cuantía: N/A 3.10 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución de UN (1) MES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. 3.11 Constancia del cumplimiento del deber de análisis de las entidades estatales Para constancia se firma a los 27 días del mes de octubre de 2016. ___________________________________ GERARDO NICOLÁS GUERRA HINCAPIÉ Director Planeación, Obras y Servicios Públicos Elaboró y revisó: GERARDO NICOLÁS GUERRA HINCAPIÉ -Planeación Municipal Aprobó: HERNAN DARIO ALVAREZ URIBE-Alcalde

N° PRELIMINARES UNIDAD CANTIDAD V/ UNITARIO V/TOTAL

1Localización, trazado y replanteo para tuberías.incluye propuesta y correcion a falencias existentes gl 1

2 Excavacion en material heterogeneo para pozo septico m3 15CERRAJERIA

3Suministro e instalacion de meson acero inoxidable, incluye salpiqueadero, pozuelo enacero de 3,2 ML und 1

4 Suministro e instalacion de reja 2,10*3,3 ml en Bocatoma und 1INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

5 Suministro, transporte e instalación de tubería de PVC-P de Ø3",RDE 21. ml 556 Suministro, transporte e instalación Tee de Ø3"x3" (75x75 mm) HD, JH un 27 Suministro transporte e Instalación de Cruces de Ø3"x3" (75x75 mm)HD, JH und 2

8Suministro, transporte e instalación Válvula de Compuerta Elástica,VNA en HD, 3" (75 mm). Extremo JH. und 1

9 Suministro, transporte e instalación de acometidas PE 80 de acueducto en Ø1/2" (13 mm) para tubería de Ø3" PVC-P; incluye tubería PF+UAD 1/2" (4m), collar de derivación, llaves de corte e incorporación, de manejo y uniones.

ml 10

10

Instalación de SANITARIO INTEGRAL (línea Acuacer o equivalente) color BLANCO,bajo consumo 6lt, diseño de dos piezas, taza redonda, incluye el suministro y transportedel sanitario, sifón esmaltado, grifería antisifón, anillo abierto, abastos, válvula deregulación metálica con manguera flexible, brida de fijación, tapón roscado y todos losdemás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

un 2,00

TODOS CONTAMOS PARA EL CAMBIO 2016-2019

ESCUELA CONCORDIA -ITUANGO- ANTIOQUIA

PRESUPUESTO DE OBRA


11

Construcción de LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETO de 21Mpa. forrado en granoNº 1-2 de 0.60 m de ancho, espesor 0,11 m y H=0.80m, con pozuelo de 0.38 de ancho x0.32m de profundidad, grano Incluye molduras para bordes redondeados, perforacionespara desague y todos los elementos necesarios para su correcta instalación yfuncionamiento. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo item.

m 3,00

12

Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRODE 4", para aguas residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluyesuministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos loselementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y losllenos se pagaran en su ítem respectivo.

m 10,00

13

Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRODE 2", para aguas residuales ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluyesuministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos loselementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento; incluye ademas lasalida sanitaria, la excavación se pagara en el item anterior movimiento de tierras

m 10,00

14

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 9, 500 PSI, diámetro 1/2",incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" que se requieran para su correctainstalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura yteflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Sedebe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además lasperforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue,transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique lainterventoría.

m 20,00

REVOQUE Y POSO SEPTICO Y PINTURA


15Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 IMPERMEABILIZADO con sika 1 oequivalente, EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas,ranuras, filetes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.

m2 140,00

16SUMINISTRODE TRAMPAGRASAVOL=200 ENPOLIESTERREFORZADOCON FIBRA DEVIDRIO und 1

Pintura a base de agua, vinilo de primera calidad sobre pintura existente, tres manos,incluye resanes, con estuco plastico tipo plastestuco o similar diluido en agua proporciòn 1:2, adecuación de la superficie a intervenir, (rasquetiada o rutiada), hasta obtener una una superficie pareja y homogenea Color a definir,según aprobación de la nterventoría .

m2 380

17

SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA SEPTICO Y FAFA EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO CON DIMENSIONES: DIAMETRO: 2 MTS; ALTURA: 2 METROS; VOLUMEN: 6 M3; PARA EL TRATAMIENTO NCLUYE ACCESORIOS INTERNOS, MATERIAL FILTRATNTE PARA EL FAFA EN FORMA DE DISPOSITIVOS OCTOGONALES EN PILIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD. NO INCLUYE LA EXCAVACION

und 1

COSTO DIRECTO

AU 30%

VALOR TOTAL

Cómo? Cuándo?

1 General Interno Precontractual Operacional

Errores en la etapa

precontractual

consignados en

documentos como los

estudios previos, entre

otros, que puedan

afectar la obtención del

objeto contractual

No cumplimiento de los

fines y cometidos de la

contratación

Poco probable Mayor Alta

Planeación, revisión,

ajuste y seguimiento en

la fase precontractual

Comité Asesor y Evaluador Baja Revisión de los

documentos que se

expidan para los

procesos de

selección

Cada vez que se

expida un documento

del proceso de

selección

Contratante


Errores cometidos por el

contratista en la

presentación de

documentos

No cumplimiento de los

fines y cometidos de la

contratación

Poco probable Mayor Alta Verificación de

documentos de la

propuesta.

Comité Asesor y Evaluador Baja Verificación de

documentación antes

de remitirla

Cada vez que se

expida un documento

para el proceso de

selección

Contratista


Retrasos del sistema

que soporta el proceso

contractual o de sus

procedimientos

asociados

Retrasos en la

suscripción del

contrato

Posible menor media

Análisis de las rutas

criticas del

procedimiento,

buscando agilidad en

las actividades

independientes

Comité Asesor y Evaluador Baja

Perfeccionamiento de

los procedimientos

Constantemente Contratante

4 General Interno Precontractual OperacionalNo suscripción del

contrato

Retrasos en la

ejecución contractualRaro Menor Baja

Considerar Alternativas

de posibles contratistas

Director

responsable

del proceso

BajaConsiderar

Alternativas de


En la planeación de

la contratación

5 EspecificoInterno-

ExternoEjecución Operacional

No obtención del objeto

contractual. Se presenta

por la existencia de

inadecuados procesos,

procedimientos,

parámetros, sistemas de

información y

tecnológicos, equipos

humanos o técnicos sin

que los mismos sean

imputables a las partes.

Incumplimiento del

contrato, no ejecución

física y presupuestal

Poco probable Catástrofico Alta Estrategias de gestiones

oportunas y adecuadas

para prevenir, atender y

resolver situaciones

presentadas. Revisiones

semanales de la

supervisión, respecto al

avance del contrato

Supervisor BajoVerificación por parte

de la supervisión Semanalmente Contratista

Clase No. Asignación EtapaImpacto Probabilidad

Consecuencia

de la

ocurrencia del

evento

Descripción

(Qué puede

pasar y, si

es posible,

cómo puede

pasar)

Tipofuente

Control y monitoreo

por parte del Municipio

Valoracion del riesgo

o despues del tratamiento

Persona encargada

de implementar

el tratamiento

Tratamiento o

controles

a ser implementados

Prioridad

6 General ExternaPrecontractual y

ejecuciónRegulatorio

Expedición

de nuevas

normas.

Retrasos de ejecución

contractual. Ocurre por

cambios normativos o

por la expedición de

normas posteriores a la

celebración del

contrato, que afecte las

condiciones

económicas y técnicas

inicialmente pactadas.

Posible Moderado Alta

Evaluación de

alternativas optimas,

concertación de

soluciones

Comité Asesor y Evaluador y

Supervisor Baja

Verificación por parte

del comité Asesor y

Evaluador y

supervisor

Cada vez que se

expida un documento Contratante

7 Especifico Externo EjecuciónSociales o

políticos

Alteraciones

del orden

público

Retraso en el

cumplimiento

del contrato

Posible Mayor Alta Visitas coordinadas con

las autoridades locales

Contratista Media Verificación por parte

del contratista

Toda vez que se

realicen

desplazamientos

Contratista y

Contratante

8 Especifico Externo Ejecución

De la

Naturaleza Condiciones climáticas

adversas

Retraso en el

cumplimiento del

contrato

Posible menor mediaConsultar las

condiciones climáticas

de la zona

Contratista Media

Consultando las

condiciones

climáticas de la zona

a visitar Constante

Contratista y

Contratante

9 Especifico Interno Ejecución FinancierosExcesos en los gastos

de desplazamiento

Desfinanciamiento del

contratistaPosible menor media

Priorizando los

desplazamientos a

realizar De acuerdo con

los gastos

reembolsables

Contratista Baja

Priorizar las visitas a

realizar Cuando se requiera

Contratista

10 Especifico Externo Ejecución Financieros La fluctuación de los

precios de los insumos,

desabastecimiento y

especulación de los

mismos

Obstruye la ejecución

del contrato

sustancialmente pero

aún así permite la

consecución del objeto

contractual

Posible menor media

Revisión de las

publicaciones de los

índices de mercado de

las entidades

reguladoras, previo a la

formulación de actas

parciales

Suervisor medio

Revisión de las

publicaciones de los

índices de mercado

de las entidades

reguladoras, previo a

la formulación de

actas parciales

Mensual Contratista

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 1 de 83



MUNICIPIO DE ITUANGO

PLANECION MUNICIPAL Y OBRAS PÚBLICAS

PROCESO DE CONTRATACIÓN POR

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2016

OBJETO:

CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES LA CONCORDIA Y EL HERRERO Y EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LUIS

MARIA PRECIADO Y PEDRO NEL OSPINA SECCIÓN 4, MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA

PROYECTO DE PREPLIEGO DE CONDICIONES

NOTA: SE INFORMA QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE

REPOSA EN LA ALCALDIA DE ITUANGO


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 2 de 83



TABLA DE CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................. 4

II. ASPECTOS GENERALES ................................................................................................................................ 4

A. INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS ................................................................................................................ 4

B. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN ............................................................................................................................. 5

C. COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ........................................................................ 5

D. COMUNICACIONES ................................................................................................................................................ 5

E. IDIOMA ............................................................................................................................................................... 6

F. LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR ..................................................................................... 6

G. CONVERSIÓN DE MONEDAS .................................................................................................................................... 6

III. DEFINICIONES ............................................................................................................................................... 6

IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA ............................................................................................................. 8

A. CLASIFICACIÓN UNSPSC ...................................................................................................................................... 8

B. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO ........................................................................................................................... 9

NÚMERO: ............................................................................................................................................................... 9

C. FORMA DE PAGO ................................................................................................................................................ 24

D. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO .................................................................................................................... 24

E. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO .................................................................................................................... 24

F. VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS .......................................................................................................................... 25

V. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES ........................................................................................................ 25

VI. REQUISITOS HABILITANTES ........................................................................................................................ 26

A. CAPACIDAD JURÍDICA .......................................................................................................................................... 26

C. CAPACIDAD FINANCIERA............................................................................................................................. 30

D. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL ................................................................................................................... 33

A. INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS ................................................................................... 35

B. CAPACIDAD RESIDUAL ......................................................................................................................................... 35

DI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA ................................................................................................ 36

A. FACTOR ECONÓMICO .......................................................................................................................................... 37

B. FACTOR DE CALIDAD ........................................................................................................................................... 41

C. PUNTAJE PARA INCENTIVAR O ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL .............................................................................. 46

D. FACTOR TÉCNICO Y DE CALIDAD (10 PTS) ...................................................................................................... 46

DII. OFERTA ...................................................................................................................................................... 46

A. PRESENTACIÓN .................................................................................................................................................. 47

B. ACREDITACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES .......................................................................................................... 49

1. Capacidad jurídica ....................................................................................................................................... 49


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 3 de 83



2. Experiencia Específica ................................................................................................................................. 50

3. Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional ......................................................................................... 51

C. CAPACIDAD RESIDUAL ......................................................................................................................................... 51

D. OFERTA ECONÓMICA ........................................................................................................................................... 53

E. OFERTA TÉCNICA ............................................................................................................................................... 53

F. OFERTAS ALTERNATIVAS ...................................................................................................................................... 53

G. INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL ..................................................................................................................... 54

H. PASOS PARA VERIFICACIÓN, CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN ............................................................................................ 54 I. AUDIENCIA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO REALIZAR LA DEFINICIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN, EL SORTEO DEL

PROCEDIMIENTO PARA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR PRECIO, LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA, DETERMINAR EL ORDEN DE

ELEGIBILIDAD Y ADJUDICAR LA LICITACIÓN ......................................................................................................................... 56

J. DECLARATORIA DE DESIERTA ............................................................................................................................... 58

K. RETIRO DE LA OFERTA ........................................................................................................................................ 59

L. DEVOLUCIÓN DE LAS OFERTAS ............................................................................................................................. 59

M. RECHAZO ......................................................................................................................................................... 59

DIII. ACUERDOS COMERCIALES ..................................................................................................................... 62

DIV. ADJUDICACIÓN ....................................................................................................................................... 63

DV. RIESGOS ................................................................................................................................................ 63

DVI. GARANTÍAS ............................................................................................................................................ 65

A. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA .................................................................................................................. 65

B. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ......................................................................................................... 65

C. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ............................................................................................................................... 65

D. PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.................................................. 65

E. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. ...................................................................................................................... 66

DVII. INTERVENTORÍA ..................................................................................................................................... 66

DVIII. CRONOGRAMA ....................................................................................................................................... 67

DIX. REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ....................................................... 71

Anexos Anexo 1 Especificaciones técnicas Anexo 2 Compromiso anticorrupción Anexo 3 Formato de presentación de las Ofertas Anexo 4 Formato de certificado para acreditar experiencia. Anexo 5 Formato de oferta económica. Anexo 6 Formato de Capacidad Residual Anexo 7 Personal a emplear en la obra


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 4 de 83



I. Introducción EL MUNICIPIO DE ITUANGO pone a disposición de los interesados el Pliego de Condiciones para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de obra pública cuyo objeto es CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES LA CONCORDIA Y EL HERRERO Y EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LUIS MARIA PRECIADO Y PEDRO NEL OSPINA SECCIÓN 4, MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA, el cual comprende la intervención de establecimientos educativos del municipio de Ituango.

01 CER LA CONCORDIA 02 INSTITUCION EDUCATIVA LUIS MARIA PRECIADO 03 INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO NEL OSPINA 04 CER HERRERO

Para que los proponentes tengan en cuenta el sitio de ejecución de las actividades para el lleno de sus propuestas técnicas y económicas se describe que las actividades a ejecutar son en los establecimientos educativos de la zona Rural del Municipio, encontrándose que algunos se encuentran a dos horas en vehículo por vías destapada (afirmado) y posteriormente el traslado a las escuelas deberán ser por caminos de herradura a seis (4) horas después de la vía vehicular. En cumplimiento del numeral 12 del artículo 25 y en concordancia con el artículo 30 de la ley 80 de 1993, los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, el proyecto de Pliego de Condiciones y el Pliego de Condiciones definitivo, así como cualquiera de sus anexos están a disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP– http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica. La selección del contratista se realiza a través de LICITACIÓN PÚBLICA. II. Aspectos Generales

A. Invitación a las veedurías ciudadanas En cumplimiento de lo dispuesto el Articulo 273 de la Constitución política de Colombia, en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 9 del decreto 2170/02, Articulo 1º de la ley 850 de 2003, lo dispuesto en la ley 1150 de 2007 y lo señalado en el numeral 7 del Artículo. 2.2.1.1.1.21 del decreto 1082 de 2015 EL MUNICIPIO DE ITUANGO invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en el

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 5 de 83



SECOP.

B. Compromiso anticorrupción Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado Colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.

C. Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y/o Proponentes.

D. Comunicaciones Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse por escrito, por medio físico o electrónico según lo dispuesto por la entidad, a cualquiera de las siguientes direcciones:

- ALCALDIA DE ITUANGO, PARQUE PRINCIPAL, ITUANGO de LUNES a VIERNES entre 08:00 a 12:00 m y 01:30 p.m a 06:00 pm. SÁBADO DE 08:00 a.m a 12:00 m.

La comunicación debe contener: (a) el número del presente Proceso de licitación No. 001-2016; (b) los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica y teléfono; (c) identificación de los anexos presentados con la comunicación. Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas están en la sección VIII A del presente documento. Las comunicaciones y solicitudes enviadas a EL MUNICIPIO DE ITUANGO por canales distintos a los mencionados, no serán tenidas en cuenta para los propósitos del Proceso de Contratación. EL MUNICIPIO DE ITUANGO responderá únicamente las comunicaciones recibidas por escrito enviadas a la dirección física o electrónica señalada por EL MUNICIPIO DE ITUANGO o a través del proceso en el SECOP.


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 6 de 83



E. Idioma

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano. Los documentos con los cuales los Proponentes acrediten los requisitos habilitantes de que trata la sección VI del presente pliego de condiciones que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), cumpliendo el trámite de Apostilla o consularización y presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera de manera simultánea con la oferta.

F. Legalización de documentos otorgados en el Exterior Los Proponentes deben entregar de manera simultánea con su Oferta los documentos otorgados en el exterior legalizados de acuerdo con lo previsto en el artículo 251 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012).

G. Conversión de monedas Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. Si está expresado originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de Norte América, debe convertirse a ésta moneda utilizando para ello el valor correspondiente con el siguiente procedimiento de conversión: Se aplicará la TRM con la fecha de corte del estado financiero presentado por el Oferente. Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la información se presenta originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos colombianos se debe tener en cuenta la tasa representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha de corte de los estados financieros. III. Definiciones Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015.


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 7 de 83



Los términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

Definiciones Adjudicación Es la decisión final de EL MUNICIPIO DE ITUANGO, expedida por medio de un acto

administrativo, que determina el adjudicatario del presente Proceso de Contratación.

Contratista Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del presente Proceso de Contratación.

Contrato Es el negocio jurídico que se suscribirá entre EL MUNICIPIO DE ITUANGO y el adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones recíprocas y se conceden derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca establecer a través del presente Proceso de Contratación.

Oferta Es la propuesta presentada a EL MUNICIPIO DE ITUANGO por los interesados en ser el contratista del Proceso de Contratación objeto del presente Pliego de Condiciones.

Pliego de Condiciones

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro Contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su Oferta para participar en el Proceso de Contratación del contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente Proceso de Contratación.

Primer Orden de Elegibilidad

Es la posición que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, obtiene el puntaje más alto luego de efectuarse la evaluación prevista en el presente Pliego de Condiciones.

Proponente Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura que presenta una Oferta para participar en el Proceso de Contratación.

TRM Tasa de cambio representativa del mercado spot de dólares de los Estados Unidos de América certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para una fecha determinada publicada en la página web.


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 8 de 83



IV. Descripción de la obra pública La obra pública a desarrollar consiste en CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES LA CONCORDIA Y EL HERRERO Y EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LUIS MARIA PRECIADO Y PEDRO NEL OSPINA SECCIÓN 4, MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA, y tiene como especificaciones técnicas de construcción, presupuesto, alcance del proyecto, localización y área de influencia y actividades y otras las contenidas en el Anexo1. Los demás detalles del presente Proceso de Contratación también se encuentran incluidos en los Documentos del Proceso. Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Especificaciones Generales para Construcción de infraestructura pública.

A. Clasificación UNSPSC La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el TERCER nivel, como se indica en la Tabla 1:

Tabla 1 – Codificación de la obra pública en el sistema UNSPSC

Segmento Familia Clase Producto Clasificación UNSPSC

72 10 15 00 Servicios de apoyo a la construcción

72 10 29 00 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura

81 10 15 00 Ingeniería civil 95 12 17 00 Edificios y estructuras publicas

72 15 14 00 Servicios de construcción de recubrimientos de muros

72 15 15 00 Servicios de sistemas eléctricos

72 15 19 00 Servicios de albañilería y mampostería

El Municipio de Ituango verificará que exista similitud o equivalencia entre las actividades reportadas por el Proponente en el RUP con el objeto del proceso de contratación. Proponente Singular


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 9 de 83



El ponente singular deberá estar inscrito en al menos cinco (5) clasificaciones señaladas anteriormente. Caso contrario será rechazada la oferta. Proponentes plurales Para los integrantes de un proponente plural, al menos uno de sus integrantes deberá contemplar entre los mismos, estar inscrito en al menos cinco (5) de las clasificaciones señaladas anteriormente, caso contrario será rechazada la oferta.

B. Valor estimado del Contrato El valor estimado del contrato es de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($294.020.531), el cual es el valor estimado previamente en los estudios de mercado, con cargo al siguiente CDP:

Número:


Valor: $294.020.531


Rubros:


Nombre:


Sector: EDUCACIÓN NOTA: LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESULTANTE DEL PRESENTE PROCESO DE

SELECCIÓN NO REQUIERE DE VIGENCIAS FUTURAS. MANTENIMIENTO CER LA CONCORDIA


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 10 de 83



PRELIMINARES UNIDAD CANTIDAD

1

Localización, trazado y replanteo para tuberías.incluye propuesta y correcion a falencias existentes gl 1

2 Excavacion en material heterogeneo para pozo septico m3 15CERRAJERIA

3

Suministro e instalacion de meson acero inoxidable, incluyesalpiqueadero, pozuelo en acero de 3,2 ML

und 1

4 Suministro e instalacion de reja 2,10*3,3 ml en und 1INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

5

Suministro, transporte e instalación de tubería de PVC-P de Ø3",RDE 21. ml 55

6

Suministro, transporte e instalación Tee de Ø3"x3" (75x75 mm) HD, JH un 2

7

Suministro transporte e Instalación de Cruces de Ø3"x3" (75x75 mm)HD, JH und 2

8

Suministro, transporte e instalación Válvula de Compuerta Elástica,VNA en HD, 3" (75 mm). Extremo JH. und 1

9

Suministro, transporte e instalación de acometidas PE 80 de acueducto en Ø1/2" (13 mm) para tubería de Ø3" PVC-P; incluye tubería PF+UAD 1/2" (4m), collar de derivación, llaves de corte e incorporación, de manejo y uniones. ml 10

10

Instalación de SANITARIO INTEGRAL (línea Acuacer oequivalente) color BLANCO, bajo consumo 6lt, diseño de dospiezas, taza redonda, incluye el suministro y transporte delsanitario, sifón esmaltado, grifería antisifón, anillo abierto,abastos, válvula de regulación metálica con mangueraflexible, brida de fijación, tapón roscado y todos los demáselementos necesarios para su correcta instalación yfuncionamiento.

un 2.00

11

Construcción de LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETOde 21Mpa. forrado en grano Nº 1-2 de 0.60 m de ancho,espesor 0,11 m y H=0.80m, con pozuelo de 0.38 de ancho x0.32m de profundidad, grano Incluye molduras para bordesredondeados, perforaciones para desague y todos loselementos necesarios para su correcta instalación yfuncionamiento. El acero de refuerzo se pagará en surespectivo item.

m 3.00

12

Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 4", para aguas residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluyesuministro y transporte de los materiales, accesorios,pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para sucorrecta instalación y funcionamiento. La excavación y losllenos se pagaran en su ítem respectivo.

m 10.00


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 11 de 83



13

Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 2", para aguas residuales ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministroy transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiadory todos los elementos necesarios para su correctainstalación y funcionamiento; incluye ademas la salidasanitaria, la excavación se pagara en el item anteriormovimiento de tierras

m 10.00

14

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE9, 500 PSI, diámetro 1/2", incluye todos los accesorios enPVC de diámetro 1/2" que se requieran para su correctainstalación. Estos deberán estar correctamente pegadosusando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debegarantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluyeademás las perforaciones (canchas) de paredes o pisos quelo requieran incluyendo cargue, transporte y botada deescombros en botaderos oficiales o donde indique lainterventoría.

m 20.00

REVOQUE Y POSO SEPTICO Y PINTURA

15

Colocación de REVOQUE con mortero 1:4IMPERMEABILIZADO con sika 1 o equivalente, EN MUROS.Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas,ranuras, filetes, y todos los demás elementos necesariospara su correcta construcción.

m2 140.00

16

SUMINISTRODE TRAMPAGRASAVOL=200 ENPOLIESTERREFORZADOCON FIBRA DEVIDRIO

und1


m2

380

17


und

1


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 12 de 83



MANTENIMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA LUIS MARIA PRECIADO

PRELIMINARES Y DEMOLICIONES UNIDAD CANTIDAD V

1

Demolición de baldosa monocolor . incluye: entresuelo,, cargue, transporte y botada de escombros. m2 71Demoliocion de losa E=0,20 cms, incluye botada de escombros m2 6

2

Demolicion de muro 0,15*,20*0,40, incluye botada de escombros m2 48

3

Retiro de púerta pricipal y devolucion a la interventoria de 1.5*2.7 und 1

4

Excavación manual de material heterogéneo de 0 a 2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., No incluye entibado, el cargue y la botada se pagara en el item correspondiente. m3 3.4MAMPOSTERIA Y SOBRECIMIENTO

5

Bloque en concreto , (bloque de primera calidad) Incluye mortero de pega 1:4, relleno en mortero 1:6, para anclaje de tuberia para la reja acceso principal , fluido e impermeabilización de las caras laterales y superior con igol denso de sika o similar (2 hiladas) y manto de 2mm en la cara superior de 20*20 cms 2 hiladas ml 24

CONCRETOS Y REFUERZO

6

Colocación de concreto de 21 MPa paraZAPATAS DE FUNDACIÓN con unespesor de 0.40 m y segun diseñoestructural . El concreto es mezclado enobra. Incluye el suministro y transportedel concreto, mano de obra, vibrado,protección y curado, incluye acarreointerno. No incluye refuerzo. m3 1.7

7

Construcción de COLUMNAS DE 0.300 x

0.30m. en concreto de 21 MPa, acabado

a la vista. Incluye suministro, transporte y

colocación del concreto, vibrado,

protección, curado y todos los demás

elementos necesarios para su correcta

construcción. No incluye refuerzo. m3 0.6


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 13 de 83



8

Suministro, transporte, corte, figuración einstalación de acero de refuerzo F y=420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluyetransporte con descargue, transporteinterno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para sucorrecta instalación, según diseño yrecomendaciones estructurales.

kg 109.00

9

Construcción de VIGAS AÉREAS de0,25 x 0,40 m. en concreto de21 MPa a lavista. Incluye suministro, transporte ycolocación del concreto, vibrado,protección, curado y todos los demáselementos necesarios para su correctaconstrucción. El acero de refuerzo sepagará en su respectivo ítem. En elvaciado se deben dejar los hierros para el amarre de los elementos noestructurales que se requieran. m3 0.5

10

Construcción de PISO EN MORTERO1:5 de NIVELACIÓN, espesor de 0.05m.Incluye suministro y transporte de losmateriales y todo lo necesario para sucorrecta construcción y funcionamiento. m2 18

11

Suministro, transporte y colocación deconcreto de 14 Mpa para solado, E=5cm.

m2 14.00

12

Construcción de cuneta en "V", enconcreto de 21 Mpa. Ancho 40 cm.,espesor 10 cm. Incluye: refuerzo,formaleta, ajustes en concreto o dondesea necesario, entresuelo en piedra yarenilla espesor 20 cm. y todo lonecesario para su correcta construccióny funcionamiento, segun diseño.

m $ 22

PISOS

13

ACOMODAMIENTO Y NIVELACIÓN DEPIEDRA DE ENTRESUELO, espesor de0.20m, entresuelo en piedra (e=0,15 m.),arenilla compactada (e=0,05 m.) Incluyesuministro y transporte de materiales,compactación mecánica, polietileno debaja densidad y todo lo necesario para sucorrecta colocación. La piedraseleccionada debe ser aprobada por lainterventoría. m2 71

14

Suministro e instalación de baldosamonocolor de 02*02 color similar aexistente

m2 71.00


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 14 de 83



CERRAJERIA METALICA

15

Suministro, transporte e instalación de PUERTA DE ENTRADA a dos alas, en tubería galvanizada de Ø2", incluye malla eslabonada, según plano long 2,8 und 1

16

Suministro, transporte y colocación demesón en acero inoxidable AISI 304calibre 18 tipo Socoda o equivalente, de2.50 x 0.60 m. parales (pieamigos enplatina de 2" x 3/16" asegurados a lapisomediandiante 2 pernos de expansión de3/8" x 4" c/u) de soporte donde seanecesario y todos los demás elementosnecesarios para su correcta instalación yfuncionamiento. un 2

17

Instalación de cerramiento metálico conuna altura de 3,0 m; ángulo superior einferior de 2" x 3/16 "; barrotes cuadradosde 12 mm cada 11 cm,ancladas a bloquerelleno 015*20*40 , pintura anticorrosivo ypintura de acabado a base de aceite.Incluye suministro y transporte de losmateriales, cortes, soldaduras yfijaciones. Incluye todos los elementosnecesarios para su correctaconstrucción y funcionamiento.

m 8.00

INSTALACIONES ELECTRICAS

18

Suministro, transporte e instalación de interruptor automático bipolar enchufable (Breaker) de 20-50 Amp, tipo QUICK-LAG, THQL o equivalente-ICC=10 KA, no reparable, sellado y contramarcado. Certificación RETIE, UL, SA.

und

8

19

Suministro, transporte e instalación de acometida en alambre 3No12 cobre THHN/THWN-90ºC. Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.

ml

35

20

Suministro, transporte e instalación de acometida en alambre 4No12 cobre THHN/THWN-90ºC. Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE

ml

55


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 15 de 83



21

Suministro e instalación de luminaria fluorescente antihumedad 2x28 W AF-RS, Tipo hermetica IP65, pantalla en policarbonato, cuerpo en fibra de vidrio, minimo 10 cierres (5 cierres por cada lado) de presion, balasto electrónico ahorrador 2x28 W -120/277 V, fp mimimo de 0.95; factor de balasto =1, eficacia de 89Lm/W , cinco años de garantía, socket de seguridad ALP o similar. Incluye tubo T5 trifosforo, Color 65, con THD < 10%, Cable encauchetado, cadena eslabonada, clavija con polo a tierra y demás accesorios para su correcta instalación un 6

22

Construcción de caja de inspección y/o

empalme de 40x40x80 cm. medidas

internas, en concreto de 21 Mpa, mortero

1:4 con impermeabilizante integral de

morteros Sika 1 o equivalente. Incluye

suministro, transporte e instalación de

los materiales, tapa, herraje, formaleta,

vibrado y todos los elementos necesarios

para su correcta construcción y

funcionamiento. Según diseño y

especificaciones de E.P.M. La

excavación, llenos, entresuelo y acero de

refuerzo se pagarán en su ítem

respectivo. und 2

23

Suministro transporte y colocación de de TUBERÍA PVCSANITARIA, con un DIÁMETRO DE 4", para aguas residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA . Incluye suministro y transporte de los materiales,accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos ecesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.

ml

36

INSTALACIONES SANITARIAS


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 16 de 83



MANTENIMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO NEL OSPINA


m2

850

24

Mantenimiento de canoas. Incluye: limpeza, cargue y botada de escombros, pintura anticorrosivo y pintura base de aceite y soldaduras donde se necesario

ml

28

MANTENIMIENTOS


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 17 de 83




LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 18 de 83



8

Suministro e instalación de salida eléctrica para tomacorriente doble polo a tierra aislada, 10 - 15A LEV ref 5320, 120- 240V. cajas galvanizadas, alambre de cobre No 12 THNN/THWN, encintada, el aparato y demás accesorios necesarios para su funcionamiento

und

16

9

Suministro, transporte e instalación de interruptor automático bipolar enchufable (Breaker) de 20-50 Amp, tipo QUICK-LAG, THQL o equivalente-ICC=10 KA, no reparable, sellado y contramarcado. Certificación

und

16VARIOS

10

Suministro, transporte, de baldosagrano púlido , incluye lechada ,destronque y pulida

m2 78.00

11

Suministro, transporte, de zocaloen grano púlido , incluye lechada ,destronque y pulida

ml 40.00

12

Suministro, transporte ycolocación de MORTERO 1:7parasubsuelo de nivelación. Entre 1-10cm de espesor. Incluyetrasporte interno, cargue ydescargue; y todos los demáselementos necesarios para sucorrecta instalación.

m2 18.00

13

suministro e instalacion de granoen bocapuerta

ml 2.00

14

Suministro e instalacion de mesonacero inoxidable, incluyesalpiqueadero, pozuelo en acerode 3,6 ml y 3,2 ml

und 2

15

Suministro e instalacion dedesague para lavaplatos 1/1/2,incluye regilla

und 1

16

Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVCPRESIÓN de 1/2" por piso y/o muro. Incluye obra civil, botada de material , lleno y/o resane, pega pvc, curvas, adaptadores, y demás elementos necesarios para su correcta instalación

ml

12


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 19 de 83



17

Suministro e instalacion de abastos 1/2 un

4

18

Muro pantalla en bloque 02*020*40 incluye fundaciones,viga intermedia , acero de refuerzo y columa de 20 cms H= 100 y vaciado sillar en concreto

ml

42Pintura a base de agua, vinilo de primera calidad sobre pintura existente, tres manos,incluye resanes, con estuco plastico tipo plastestuco o similar diluido en agua proporciòn 1:2, adecuación de la superficie a intervenir, (rasquetiada o rutiada), hasta obtener una una superficie pareja y homogenea Color a definir,según aprobación de la nterventoría .

m2

807

19

Suministro e instalacion de salida sanitaria en 2" para lavaplatos

salida 2


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 20 de 83



MANTENIMIENTO CER HERRERO

PRELIMINARES UNIDAD CANT

1

Excavacion en material hetreogeneo para vigas de amamare, zapatas m3 22.5

SOBRECIMIENTO Y MAMPOSTERIA

2

Bloque en concreto , (bloque de primera calidad) Incluye mortero de pega 1:4, relleno en mortero 1:6, para anclaje de tuberia para la reja acceso principal , fluido e impermeabilización de las caras laterales y superior con igol denso de sika o similar (2 hiladas) y manto de 2mm en la cara superior de 20*20 cms 2 hiladas ml 70Encorozado de muros ml 48.00

3

Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO PARA RANURADO o dos caras, DE 15 x 20 x 40 cm. ESPESOR DE 15 cm. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamie

m2 265.00

CONCRETOS

4

Colocación de concreto de 21 MPa paraZAPATAS DE FUNDACIÓN, COLUMNAS, VIGASDE AMARRE Y TECHO con un espesor de 0.40 my segun diseño estructural ,. Incluye el suministro ytransporte del concreto, mano de obra, vibrado,protección y curado, incluye acarreo interno. Noincluye refuerzo. m3 18.7

6

Suministro, transporte y colocación de MORTERO 1:7 parasubsuelo de nivelación. Entre 1-10cm de espesor. Incluyetrasporte interno, cargue y descargue; y todos los demáselementos necesarios para su correcta instalación.

m2 120.00

7 ACERO

8

Suministro, transporte, corte, figuración einstalación de acero de refuerzo F y= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte condescargue, transporte interno, alambre de amarre,certificados y todos los elementos necesarios parasu correcta instalación, según diseño yrecomendaciones estructurales.

kg 1236.00

CUBIERTA EN TEJA DE ETERNIT.

9

Suministro, transporte e instalación de TEJA DE FIBROCEMENTO No. 6, transporte interno y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones del fabricante.incluye estructura en madera

m2 120.00


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 21 de 83



ISTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

10

Instalación de SANITARIO INTEGRAL (línea Acuacer oequivalente) color BLANCO, bajo consumo 6lt, diseño de dospiezas, taza redonda, incluye el suministro y transporte delsanitario, sifón esmaltado, grifería antisifón, anillo abierto,abastos, válvula de regulación metálica con mangueraflexible, brida de fijación, tapón roscado y todos los demáselementos necesarios para su correcta instalación yfuncionamiento.

un 3.00

11

Construcción de LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETOde 21Mpa. forrado en grano Nº 1-2 de 0.60 m de ancho,espesor 0,11 m y H=0.80m, con pozuelo de 0.38 de ancho x0.32m de profundidad, grano Incluye molduras para bordesredondeados, perforaciones para desague y todos loselementos necesarios para su correcta instalación yfuncionamiento. El acero de refuerzo se pagará en surespectivo item.

m 3.00

12


m 10.00

13

Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 2", para aguas residuales ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministroy transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiadory todos los elementos necesarios para su correctainstalación y funcionamiento; incluye ademas la salidasanitaria, la excavación se pagara en el item anteriormovimiento de tierras

m 10.00

12


m 19.00

14

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE9, 500 PSI, diámetro 1/2", incluye todos los accesorios enPVC de diámetro 1/2" que se requieran para su correctainstalación. Estos deberán estar correctamente pegadosusando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debegarantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluyeademás las perforaciones (canchas) de paredes o pisos quelo requieran incluyendo cargue, transporte y botada deescombros en botaderos oficiales o donde indique lainterventoría.

m 20.00

INSTALACIONES ELECTRICAS

Suministro, transporte e instalación de interruptor automático bipolar enchufable (Breaker) de 20-50 Amp, tipo QUICK-LAG, THQL o equivalente-ICC=10 KA, no reparable, sellado y contramarcado. Certificación RETIE, UL, SA.

und

8


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 22 de 83



Suministro, transporte e instalación de acometida en alambre 3No12 cobre THHN/THWN-90ºC. Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.

ml

48Suministro, transporte e instalación de acometida en alambre 4No12 cobre THHN/THWN-90ºC. Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE

ml

55

Suministro, transporte e instalación de materiales paraSALIDA ELÉCTRICA de toma suiche o plafón. Incluyetoma suiche tipo leviton o similar, cajas metálicagalvanizada con tapa suplemento, ducto EMT 1/2",conductores de cobre 3 No12 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas EMT, tornillos, obra civil y demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (Salida promedio de 6 metros)

salida

22Suministro e instalación de luminaria fluorescente antihumedad 2x28 W AF-RS, Tipo hermetica IP65, pantalla en policarbonato, cuerpo en fibra de vidrio, minimo 10 cierres (5 cierres por cada lado) de presion, balasto electrónico ahorrador 2x28 W -120/277 V, fp mimimo de 0.95; factor de balasto =1, eficacia de 89Lm/W , cinco años de garantía, socket de seguridad ALP o similar. Incluye tubo T5 trifosforo, Color 65, con THD < 10%, Cable encauchetado, cadena eslabonada, clavija con polo a tierra y demás accesorios para su correcta instalación un 6Suminoistro e instalacion de caja de 8 circuitos und 1sumionistro e instalacion de breaker de 20a -50a un 6

CAJA DE EMPALME

Construcción de caja de inspección y/o empalmede 40x40x80 cm. medidas internas, en concreto de21 Mpa, mortero 1:4 con impermeabilizanteintegral de morteros Sika 1 o equivalente. Incluyesuministro, transporte e instalación de losmateriales, tapa, herraje, formaleta, vibrado y todoslos elementos necesarios para su correctaconstrucción y funcionamiento. Según diseño yespecificaciones de E.P.M. La excavación, llenos,entresuelo y acero de refuerzo se pagarán en suítem respectivo. und 2

PISOS

Suministro e instalacion de enchape ceramico para muros 25*43 color a definir incluye pegante ceramico , emboquillado y lechada wc

m2

12


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 23 de 83



Suministro e instalacion de enchape ceramico para piso0, 20*0,20 color a definir incluye pegante ceramico , emboquillado y lechada wc

m2

2.5

Suministro e instalacion de enchape ceramico duropiso 33,8*33,8 color a definir x interverntoria incluye pegante ceramico, lechada y todo lo necesario para su correcta instalacion

m2 120

Construcción de anden en concreto de 21 Mpa. e=0.08 m. juntasde madera cada 1.5 m. vaciado alternado , acabado tipo metro.segun diseño, incluye entresuelo en piedra e=0.15 m. y 0.05 m.de arenilla compactada, llaves laterales. No incluye refuerzo

m2 52.00

CERRAJERIA

Suministro e instalacion de meson acero inoxidable, incluyesalpiqueadero, pozuelo en acero de 3,2 ML

und 1

Suministro, transporte y colocación de PUERTA METÁLICA (marco y ala) calibre 20 de 0,60x1,80 m. Incluye chapa pasador , anticorrosivo y esmalte de acabado y todo los demás elementos requeridos para su correcta fabricación e instalación, según diseño. und

1.00

Suministro, transporte y colocación de ventanas en aluminioanodizado natural y cristal templado de 4 mm., sistema PC- 744de alumina o equivalentey sistema Vp-3831. parte superior encelosia fija de aluminio anodizado natural, parteinferior dividida en varios cuerpos verticales , algunos fijos y otros corredisos según diseño ,alas corrediza en cristal templado de 4mm. Marco y estructura en aluminio anodizado color natural,Incluye empaques de caucho en "U", pisavidriosa presión, sellado del marco (interior y exterior) fondo de juntacon espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de Ø= 6mm. y acabado de junta con masilla elástica de poliuretanotipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementosnecesarios para su correcta fabricación, instalación yfuncionamiento.

m2 2.88

POSO SEPTICO

16

SUMINISTRODE TRAMPA GRASA VOL=200 ENPOLIESTERREFORZADOCON FIBRA DEVIDRIO

und1

17


und

1


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 24 de 83



RESUMEN

01 CER LA CONCORDIA 02 INSTITUCION EDUCATIVA LUIS MARIA PRECIADO 03 INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO NEL OSPINA 04 CER HERRERO

VALOR TOTAL INVERSION $294.020.531

C. Forma de pago El Municipio de Ituango pagará el contrato celebrado de la siguiente manera:

X Precios unitarios Precio global fijo Administración delegada

i. Con un anticipo del 0% del valor del contrato. ii. Primer pago mediante acta parcial cuando se halla ejecutado el 30% de la obra iii. Con pagos según ítems de obra totales de acuerdo a los precios pactados o que se pacten

durante el desarrollo del contrato. iv. Con pagos parciales, dependiendo la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los ítems

de obra desarrollados y el presupuesto disponible. El Contratista para cada pago debe presentar un informe donde debe suministrar el registro fotográfico correspondiente a las obras ejecutadas (antes, durante y después del proceso constructivo), Para la liquidación del contrato, el Contratista deberá presentar el plano record de la obra, los cuales deben presentarse al municipio en medio magnético (Georeferenciado).

D. Plazo de ejecución del Contrato PLAZO: UN (1) MES CALENDARIO contados a partir de la fecha en que se expida la orden de iniciación por parte de la Entidad Contratante y/o la interventoría respectiva, una vez se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, y la cual se hará constar en un acta suscrita por las partes, y sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2016.

E. Lugar de ejecución del Contrato El lugar de ejecución del Contrato es Área Urbana y/o Rural del Municipio de Ituango Departamento de


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 25 de 83



Antiquia.

F. Visita al sitio de los trabajos El proponente deberá, previamente a la presentación de la oferta, informarse de las condiciones naturales locales y técnicas que puedan afectar el desarrollo del contrato, pues no se aceptará como razón válida para una prórroga del plazo, ni como justificación para contratos adicionales, ni para revisión de precios, ni para un incumplimiento del contrato, ni para reclamación ante EL MUNICIPIO DE ITUANGO, alegar rompimiento de la ecuación contractual por la inobservancia de condiciones y factores que puedan detectarse con el conocimiento de las condiciones operantes de los sitios de trabajo, ni la falta de solución oportuna a los problemas que surjan a raíz de tales condiciones. Para tal efecto, el día y hora establecida en el cronograma del presente proceso, se realizará una visita guiada al sitio de la obra, con el fin de detallar los pormenores técnicos y conceptuales propios de la obra. El punto de encuentro es el sitio conocido como: ALCALDIA DE ITUANGO, PARQUE PRINCIPAL, OFICINA 301, PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. La visita y el desplazamiento al sitio de las obras se harán con el acompañamiento de un profesional designado por EL MUNICIPIO DE ITUANGO, en el sitio y hora señalados en el párrafo anterior. EL MUNICIPIO DE ITUANGO recomienda que a la visita al sitio de obra asista un INGENIERO CIVIL con matrícula profesional, quien no podrá representar a más de un proponente. La visita no es obligatoria pero su inasistencia no lo exonera de conocer los pormenores técnicos y conceptuales de la obra y en consecuencia no podrá ser argumento para el contratista frente a situaciones conflictivas que se presenten durante la ejecución del contrato. V. Convocatoria limitada a Mipymes De acuerdo con lo previsto por los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015, si el presente Proceso de Contratación es inferior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados unidos de América (USD125000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la presente convocatoria puede limitarse a la participación de Mipymes nacionales que tengan como mínimo un (1) año de existencia, siempre y cuando se reciban solicitudes de por lo menos tres (3) Mipymes. NOTA: PARA EL PRESENTE PROCESO POR LA CUANTÍA DEL MISMO APLICA LA

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES.


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 26 de 83



VI. Requisitos Habilitantes EL MUNICIPIO DE ITUANGO verificará con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente. De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación en forma directa.

A. Capacidad Jurídica En la presente convocatoria podrán participar las personas Naturales profesionales en INGENIERÍA CIVIL o jurídicas, nacionales o extranjeras, individualmente o en Consorcio, Unión Temporal o cualquier otra forma asociativa, consideradas legalmente capaces de acuerdo con las disposiciones vigentes que no se encuentren incursas en alguna o algunas de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en los artículos 8, 9, 10 y 58 ordinal 6 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios) y cumplan con los requisitos exigidos en este pliego de condiciones, y demás normas que regulan la materia. Indistintamente de la denominación que se le otorgue a la modalidad mediante la cual presentará la oferta, los Proponentes aceptan sin condicionamiento alguno la existencia de una obligación solidaria en relación con la presentación de la oferta, la suscripción y legalización del contrato, así como de su cumplimiento, ejecución, liquidación y garantía a que haya lugar (responsabilidad solidaria en las fases precontractual, contractual y post - contractual). Para la existencia de la obligación solidaria solamente será necesario que la oferta se presente en forma conjunta, en consorcio o en unión temporal. En este caso los Proponentes deben presentar un documento en el que se otorgue a una persona natural la representación prejudicial y judicial con el alcance previsto en este párrafo. Proponentes Nacionales En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura según lo señalado anteriormente,


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 27 de 83



cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más.

EL MUNICIPIO DE ITUANGO también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas. Proponentes Extranjeros Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta.

Los documentos otorgados en el extranjero deberán cumplir con los requisitos previstos en el artículo 251 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) y 480 del Código de Comercio Colombiano o con el requisito de la apostilla contemplado en la Ley 455 de 1998 y la Resolución 4300 de 2012, según sea el caso, siempre que de conformidad con dichas disposiciones, así se requiera.

Consularización

De conformidad con lo previsto por el artículo 480 del Código de Comercio: “Los documentos públicos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el Cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes”.

Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de Comercio que: “Al autenticar los documentos a que se refiere este artículo los Cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. (C.P.C. artículo 65)”.

Surtido el trámite señalado anteriormente, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones Transversal 17 No. 98-55 Bogotá D.C.) para la correspondiente legalización de la firma del Cónsul y demás trámites pertinentes.

Apostille: Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de Consularización


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 28 de 83



señalado anteriormente, siempre que provenga de uno de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998 y la Resolución 4300 de 2012. En este caso sólo será exigible el apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen.

Si el apostille está dado en idioma distinto del castellano, deberá presentarse acompañado de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes.

Para el caso de documentos públicos otorgados en el exterior, por países que no sean signatarios de la Convención de la Haya, se deberá surtir el trámite de consularización.

Para tal efecto se les recuerda a los posibles oferentes la modificación del trámite de apostillaje, hecha por el gobierno nacional mediante el artículo 52 del Decreto 019 de 2012, del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 52. APOSTILLAJE. A más tardar el primero de julio de 2012, los trámites de apostillaje, dentro del territorio nacional y en el extranjero, se podrán solicitar mediante el uso de correo postal, sin que se requiera la presentación personal del solicitante. El Gobierno Nacional reglamentará el procedimiento y el uso de medios electrónicos.”

Nota: Si al momento de presentar las ofertas en el proceso, no se entregaran por parte del proponente los documentos debidamente apostillados, no serán tenidos en cuenta en el proceso.

Títulos obtenidos en el exterior

El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá acreditar en el término señalado en el presente Pliego de Condiciones, la convalidación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos, toda vez que no se aceptan documentos con fecha posterior al cierre de la presente convocatoria.

Autorización para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia

En el evento que el adjudicatario del presente proceso de selección hubiere ofrecido personal titulado y domiciliado en el exterior en los términos señalados en el presente Pliego de Condiciones, deberá presentar la autorización expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia. B. Experiencia General

La persona con la que se propone adelantar la ejecución de las actividades citadas en el


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 29 de 83



presente estudio previo deberá garantizar seriedad y responsabilidad en el ejercicio de las actividades encomendadas, y con experiencia e idoneidad en la ejecución de contratos con relación al objeto de la invitación no inferior a 12 años de experiencia, y que garantice a su vez que será capaz de cubrir las actividades citadas y pagos de seguridad social, en razón de demoras causadas por el proceso inherente de desembolsos o pagos administrativos. La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato. Acreditar máximo dos (2) certificación en los últimos tres (3) años al cierre de la presente licitación, cuyo objeto corresponda al mantenimiento de instituciones de infraestructura pública y valor sea superior al 300% del presupuesto oficial. La certificación deberá ser mayor o igual al 65% del presupuesto oficial. Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, la experiencia podrá ser cumplida por uno de los proponentes o por la sumatoria de las mismas. Al menos en uno de los contratos aportados para le experiencia general deberá tener registradas en el RUP las siguientes clasificaciones en el sistema UNSPSC:

72101500 Servicio de apoyo a la construcción

72121400 Servicio de construcción de edificios públicos

72151300 Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 72151100 Servicios de construcción de plomería

Las certificaciones del Contrato deberán estar terminado a partir de la fecha de cierre de la presente convocatoria. Las certificaciones para ser válida deberá contener la siguiente información:

1. Entidad contratante 2. Contratista 3. Valor de contrato 4. Objeto claramente definido 5. Fecha 6. Firma(s) de la(s) persona(s) responsable(s)

Experiencia especifica

La persona con la que se propone adelantar la ejecución de las actividades citadas en el presente estudio previo deberá garantizar seriedad y responsabilidad en el ejercicio de las actividades encomendadas, y con experiencia e idoneidad en la ejecución de contratos con relación al objeto de la invitación no inferior a 12 años de experiencia, y que garantice a su vez que será capaz de cubrir las actividades citadas y pagos


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 30 de 83



de seguridad social, en razón de demoras causadas por el proceso inherente de desembolsos o pagos administrativos. La experiencia específica es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato. Acreditar en máximo un (1) contrato en el último año al cierre de la presente licitación, cuyo objeto corresponda a: Actividades de construcción de edificaciones para entidades públicas; el contratos que podrán estar totalmente terminados y/o liquidados con entidades públicas. El valor de la certificacion deberá ser mayor o igual a dos (3) veces el presupuesto oficial. Las certificaciones deberán ser diferentes a la certificación que se aporte para la experiencia Gerencial. Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, la experiencia podrá ser cumplida por uno de los proponentes o por la sumatoria de las mismas.

C. Capacidad Financiera El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP con fecha mínimo de corte a 31 de diciembre de 2015.

Tabla 2 – Indicadores de capacidad financiera

¹ Relación = valor que proviene de la división de cuentas de los estados financieros NOTA: Ver justificación de los índices Teniendo en cuenta el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación de la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente (Versión M-DVRHPC-01). Los indicadores de capacidad financiera de acuerdo a la subsección 5 articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 del 25 de Mayo de 2015, son: CAPACIDAD FINANCIERA Índice de Endeudamiento menor o igual al 0.35, el cual se obtiene de la siguiente manera: Índice de Endeudamiento = Pasivo Total /Activo Total = ó <0.35

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO TIPO DE INDICADOR Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente

Mayor o igual a 12 Relación¹

Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total

Menor o igual a 0.30 Relación

Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses

Mayor o igual a 35 Relación

Capital de Trabajo= Activo Corriente – Pasivo Corriente

Mayor ó igual a 5 veces el presupuesto oficial

Relación


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 31 de 83



Ver justificación. Índice de liquidez mayor o igual al 12, el cual se obtiene de la siguiente manera: Tener un Índice de liquidez = Activo Corriente /Pasivo Corriente > ó = a 12 Ver justificación Razón de cobertura de intereses= Utilidad Operacional/Gastos de Interés >ó =35 Capital de trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente > ó = 4 veces el presupuesto oficial. JUSTIFICACION INDICE DE ENDEUDAMIENTO: = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. Por lo anterior la entidad estable que el índice de endeudamiento debe ser menor o igual al 0.35 para este proceso de contratación. INDICE DE LIQUIDEZ = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. Por lo anterior la entidad estable que el índice de liquidez debe ser mayor o igual al 12 para este proceso de contratación.

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. Por lo anterior la entidad estable que la razón de cobertura de interés debe ser mayor o igual a 35 para este proceso de contratación.


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 32 de 83



CAPITAL DE TRABAJO= Activo corriente - pasivo corriente, Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente. Es recomendable su uso cuando la Entidad Estatal requiere analizar el nivel de liquidez en términos absolutos. Por lo anterior la entidad estable que el capital de trabajo debe ser mayor a cinco (5) veces del presupuesto oficial. Nota: Para consorcios o cualquier otra modalidad de asociación, el capital de trabajo será la suma de cada integrante de acuerdo a la formula arriba relacionada y sin contar el porcentaje de su participación; sin embargo ninguno de los integrantes de ponentes plurales, podrán tener un capital de trabajo inferior al 20% del prepuesto oficial. El no cumplimiento de lo anteriormente manifestado será causal de rechazo de la propuesta. Nota: Los oferentes cuyos gastos de interés sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de interés. En este caso el Oferente cumple el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativo, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de interés. (Numeral 2.5 “capacidad financiera) Para el caso de proponentes plurales los indicadores se calcularán de acuerdo al procedimiento establecido en la Sección VII-Proponentes plurales del “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación - versión M-DVRHPC-02”1; EL MUNICIPIO DE ITUANGO aplicará la valoración de los indicadores así:

a) Cuando se trate de indicadores que son valores absolutos, se aplicará la siguiente fórmula:

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura).

b) Para los indicadores que provienen de la división de cuentas de los estados financieros

(Relación), EL MUNICIPIO DE ITUANGO ha definido la siguiente fórmula:

1Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_requisitos_habilitantes_web_final.pdf


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 33 de 83



Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). El indicador es el mismo independientemente de la participación de los integrantes del oferente plural.

NOTA: Esta información será verificada del Registro Único de Proponentes con fecha mínimo de

corte a 31 de Diciembre de 2015. La fecha de corte aplica para todos los integrantes cuando se trate de proponente plural. Aquellos indicadores financieros que no se encuentren registrados en el RUP serán obtenidos del Balance y Estados Financieros correspondientes a la fecha de corte registrada en el RUP aportado, los cuales deben coincidir.

D. Capacidad Organizacional El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP.

Tabla 3 – Indicadores de capacidad organizacional

³ Relación = valor que proviene de la di visión de cuentas de los estados financieros NOTA: Ver justificación de los índices CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Rentabilidad del patrimonio: (utilidad operacional /Patrimonio) x 100 > ó = a 0.35 Ver justificación Rentabilidad del activo= (Utilidad Operacional /Activo Total) x 100 >ó igual a 0.30

Indicador Índice requerido Tipo de Indicador

Rentabilidad sobre el patrimonio = Utilidad Operacional/ Patrimonio

Mayor o igual a 0.40 Relación³

Rentabilidad sobre activos = Utilidad Operacional/ Activo Total

Mayor o igual a 0.30 Relación


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 34 de 83



JUSTIFICACION RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. Por lo anterior la entidad estable que la rentabilidad sobre patrimonio debe ser mayor a 0.35 para este proceso de contratación. RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. Por lo anterior la entidad estable que la rentabilidad sobre activo debe ser mayor a 0.30 para este proceso de contratación. Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad organizacional de acuerdo con los criterios establecidos en el “Manual para la Determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación - versión M-DVRHPC-02”2; EL MUNICIPIO DE ITUANGO aplicará la valoración de los indicadores así:

a) Cuando se trate de indicadores que son valores absolutos, se aplicará la siguiente fórmula:

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura).

b) Para los indicadores que provienen de la división de cuentas de los estados financieros

(Relación), EL MUNICIPIO DE ITUANGO ha definido la siguiente fórmula:

2 Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_requisitos_habilitantes_web_final.pdf.


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 35 de 83



Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). El indicador es el mismo independientemente de la participación de los integrantes del oferente plural.

NOTA: Esta información será verificada del Registro Único de Proponentes con fecha mínimo de

corte a 31 de Diciembre de 2015. La fecha de corte aplica para todos los integrantes cuando se trate de proponente plural.

Finalmente, para consorcios y/o cualquier otra forma de asociación, los índices arriba relacionados serán sumados sin importar el porcentaje de participación.

A. Información financiera para Proponentes extranjeros

Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen:

i. Balance general ii. Estado de resultados

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para Colombia (PUC).

B. Capacidad Residual El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratación igual o superior a $ 210.464.108 Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios para el cálculo del K de Contratación: Fecha de presentación de la oferta Octubre 2016 Valor estimado del contrato $ 294.020.531 Anticipo (% del valor del contrato) 0% % Recursos propios (Rc): (10%-30%) 30%


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 36 de 83



Plazo ( meses) 3 El Proponente debe aportar la documentación e información necesaria y seguir el procedimiento indicado en la “Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública (Versión 1)”3, en especial lo indicado en el capítulo V, en concordancia con el Artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015 y Decreto 791 de 2014. Para Proponentes Plurales, EL MUNICIPIO DE ITUANGO ha establecido que la Capacidad Residual del Proponente será la suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus integrantes, sin importar el porcentaje de participación. En cualquier caso ninguno de los integrantes del Proponente Plural podrá presentar una Capacidad Residual negativa o inferior al 50% del valor estimado de la presente licitación establecido por la entidad, so pena de rechazo de la oferta. EL MUNICIPIO DE ITUANGO no utilizará el procedimiento del aplicativo de Colombia Compra Eficiente para el cálculo de la capacidad residual de proponentes plurales allí establecido toda vez que éste es para ponderación de las capacidades de los integrantes; por lo anterior, se utilizará el aplicativo para el cálculo de la capacidad residual de cada integrante como si fuera singular y luego se sumarán tales capacidades residuales. DI. Criterios de Evaluación de la Oferta EL MUNICIPIO DE ITUANGO evaluará las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección VI. En la evaluación de las Ofertas EL MUNICIPIO DE ITUANGO realizará ponderación del factor económico y el técnico de acuerdo con los puntajes indicados en la Tabla 4. Los Ofertas deben presentarse en los Anexos 2 a 6 establecidos en el presente Pliego de Condiciones como el formato para presentación de la Oferta.

Tabla 4 – Puntaje por criterios de evaluación Indicador Índice requerido

Factor Económico 35 Factor de Calidad 75 Factor Incentivo a la Industria Nacional 10 Total 120

En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, EL MUNICIPIO DE ITUANGO

3 Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 37 de 83



escogerá el Proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015. Se tiene como primer factor de desempate el siguiente: En caso de igualdad de condiciones, se preferirá la propuesta que haya obtenido un mayor puntaje en el precio de la propuesta. En caso que se mantenga el empate entre dos o más ofertas luego de haberse aplicado los numerales 1 a 4 definidos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, se utilizará para el desempate el siguiente método aleatorio para dar aplicación al numeral 5 del artículo ya señalado de la siguiente forma:

Se procederá a efectuar un sorteo mediante el sistema probabilística de balotas de acuerdo al procedimiento siguiente:

a) En el momento de la diligencia se asignara a cada proponente un número inmodificable de

uno (1) a n (siendo n el número de proponentes empatados en primer lugar) en forma ascendente.

b) En una bolsa plástica se introducirá una cantidad de balotas igual al número de proponentes

empatados en primer lugar, los cuales corresponderán al número asignado a cada proponente.

c) Luego se sustraerán las balotas, una por una, y ese será el orden de elegibilidad que se

establezca para la adjudicación del contrato.

A. Factor Económico EL MUNICIPIO DE ITUANGO a partir del valor de las Ofertas asignará máximo 35 puntos acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica:

Tabla 5 – Métodos de evaluación de la oferta económica Indicador

Media aritmética Media aritmética alta Media geométrica con presupuesto oficial

Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM a la fecha de la adjudicación. El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 38 de 83



se presenta a continuación.

Tabla 6 – Asignación de método de evaluación según TRM Rango (inclusive) Número Método De 0.00 a 0.49 1 Media aritmética De 0.50 a 0.74 2 Media aritmética alta De 0.75 a 0.99 3 Media geométrica con presupuesto oficial

Será causal de rechazo de la Oferta del Proponente si el valor de la oferta económica supera el presupuesto oficial o si el valor de la oferta económica es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) del presupuesto oficial.

i. Media aritmética Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: ∑

Donde, = Media aritmética xi = Valor de la oferta i sin decimales n = Número total de las Ofertas válidas presentadas Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con una de las siguientes fórmulas.

Donde,


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 39 de 83



= Media aritmética Vi = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales i = Número de oferta En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.

ii. Media aritmética alta Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas;

Donde, XA = Media aritmética alta Vmax = Valor total sin decimales de la oferta más alta = Promedio aritmético de las ofertas válidas. Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con una de las siguientes fórmulas: [ ( )]

[ ( )]

Donde, XA = Media aritmética alta Vi = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i i = Número de la oferta. En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 40 de 83



valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.

iii. Media geométrica con presupuesto oficial Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro:

Tabla 7 – Asignación de número de veces del presupuesto oficial Número de Ofertas (n) Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (nv)

1 – 3 1 4 – 6 2 7 – 9 3

10 – 12 4 13 – 15 5

… Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente Proceso de Contratación. Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: √

Donde, GPO = Media geométrica con presupuesto oficial. nv = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). n = Número de Ofertas válidas. PO = Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación. Pi = Valor de la oferta económica sin decimales del Proponente i.


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 41 de 83



Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el siguiente procedimiento: [ ( )]

[ ( )]

Donde, GPO = Media geométrica con presupuesto oficial. Vi = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i i = Número de la oferta. En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.

B. Factor de Calidad La oferta de calidad tiene un puntaje de hasta 75 puntos, y se calculará de acuerdo con los siguientes criterios:

Criterio Puntaje Personal profesional propuesto 60 Disponibilidad de equipo 5 Programa de ejecución de obra 10 Total máximo 75

1) PUNTAJE POR PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Criterio Puntaje máximo Director de Obra 30

Residente de Obra Principal 15

Asesor en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 5 Técnico Constructor 10


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 42 de 83



Criterio Puntaje máximo Total máximo 60

PERSONAL EVALUABLE Y EXIGIBLE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

i. DIRECTOR DE OBRA Experiencia General:

Experiencia mayor o igual a Doce (12) años, como INGENIERO CIVIL se verificara en la tarjeta profesional Especialización 1: En Gerencia de construcciones cuya fecha de grado sea mayor o igual a 5 años. Especialización 2: En cualquier área de la Ingeniera civil

Experiencia especifica: El Proponente debe acreditar experiencia específica del director de obra en máximo dos (2) certificaciones:

Como contratista de obras civiles cuyo contrato haya sido ejecutado con el sector público y/o privado en los últimos dos años y medio (2.5) y cuyo valor contratado sea mayor o igual al 100% del presupuesto oficial del presente proceso y/o como director de obra o subdirector de obra con entidades públicas o privadas como mínimo de siete (7) años de experiencia.

REQUERIMIENTO 1:

CERTIFICACIONES DE OBRA

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PARA DIRECTOR DE OBRA Criterio Puntaje

Experiencia general mayor a 12 años 20 Experiencia general menor a 12 años 10 Cumplir con los 2 requerimientos 10 Cumplir ningún requerimiento 0

Puntaje Total Máximo 30


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 43 de 83



ii. RESIDENTE DE OBRA

Experiencia General:

Ingeniero civil o arquitecto con experiencia general mayor o igual a 8 años contados a partir de la fecha de la expedición de la matrícula profesional. Especialización 1: En Gerencia

Experiencia específica: residente de obra o de interventoría, con una experiencia mayor o igual a 3 años.

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PARA RESIDENTE DE OBRA Criterio Puntaje



iii. Asesor en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial Experiencia General: Un tecnólogo en Salud ocupacional y seguridad Industrial con 2 años de experiencia contados a partir de la fecha del grado y/o diploma. Experiencia especifica: El Proponente debe acreditar experiencia específica para el tecnólogo en Salud ocupacional y seguridad Industrial en máximo una (1) certificación con entidades públicas o privadas donde se haya desempeñado en un tiempo no inferior a 1.5 años como asesor en el área de salud ocupacional y seguridad industrial.

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PARA ASESOR SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL Criterio Puntaje



LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 44 de 83



ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PARA ASESOR SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL Criterio Puntaje


iv. MAESTRO DE OBRA Experiencia General:

Un técnico constructor con experiencia general mayor o igual a 13 años contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional.

Experiencia especifica: Construcción donde se evidencie mínimo:

El Proponente debe acreditar experiencia específica para el técnico constructor en máximo dos (2) certificaciones con entidades públicas o privadas en: La construcción, reformas y adecuación y/o mantenimiento de al menos dos (2) centros educativos o escuelas en el último año contado al cierre de la presente licitación. REQUERIMIENTO 1:

CONSTRUCCIÓN O MANTENIMIENTO DE: Centros educativos y escuelas

Certificación debidamente firmada por, TECNICO EN OBRAS O MAESTRO EN CONSTRUCCION para participar en el proyecto.

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PARA MAESTRO DE OBRA Criterio Puntaje




LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 45 de 83



Para la validación de la información del personal técnico (DIRECTOR DE OBRA, INGENIERO RESIDENTE Y TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL) se deberá presentar las hojas de vida con sus respectivos certificados, acta de grado y/o diplomas donde se confirmara la especialidad exactamente descrita y solicitada). Se deberá presentar copia de las tarjetas profesionales de todo el personal técnico incluyendo el técnico constructor, y solo para el director de obra y el ingeniero residente presentar el certificado de vigencia de las mismas. NOTA: “TODO LO ANTERIORMENTE DESCRITO SE CONSTITUYE COMO REQUISITOS HABILITANTES, POR LO TANTO EL NO CUMPLIMIENTO DE TODO LO RELACIONADO Y MANIFESTADO SERA MOTIVO DE RECHAZO DE LA PROPUESTA Y LA OFERTA SERA DESCALIFICADA”.

2) PUNTAJE POR DISPONIBILIDAD DE EQUIPO El proponente deberá disponer del siguiente equipo mínimo que se requiere para la ejecución de la obra:

Descripción Cantidad Volqueta mínima de 6 m3 1 Un Concretadora de 1 saco de cemento 1Un Camioneta doble cabina 4X4 1 Un Vibrador para concreto 1 Un

El proponente deberá presentar las cartas de disponibilidad y/o intenciones de alquiler del equipo mínimo descrito anteriormente por parte del propietario(s) al proponente para la ejecución de los trabajos relacionados con la obra.

PUNTAJE POR DISPONIBILIDAD DE EQUIPO

Descripción Cantidad Criterio y puntaje

Propio o alquilado(*)

No presentar disponibilidad

Volqueta mínima de 6 m3 1Un 3 0 Concretadora de 1 saco de cemento 1 Un 1 0 Camioneta doble cabina 4X4 1 Un 1 0 Vibrador para concreto 1 Un 1 0 (*) La propiedad se puede acreditar con factura de compra o declaración de importación o tarjeta de

propiedad. El alquiler se acredita con carta dirigida a la entidad por parte del propietario o empresa dedicada al alquiler de equipos para la construcción.


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 46 de 83



C. Puntaje para Incentivar o estimular la Industria Nacional

Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratación pública, en la evaluación se podrán asignar hasta un máximo de DIEZ (10) puntos a los Proponentes que ofrezcan Bienes o Servicios Nacionales.

D. FACTOR TÉCNICO Y DE CALIDAD (10 Pts) PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA

Es la declaración en forma gráfica del modo en que el proponente se compromete ejecutar el proyecto, representada en cantidades de obra en función del plazo establecido en este pliego de condiciones. El programa de trabajo deberá ser el resultado de un análisis detallado de las diferentes actividades en que se divide el proyecto, siguiendo el desarrollo constructivo para ejecutar la obra, asumiendo condiciones de tiempo, modo y lugar normales. El proponente deberá entregar solamente un (1) programa de ejecución de obra en el cual se visualicen todos los frentes de trabajo y estos a su vez, deberán contener todas y cada una de las actividades que los componen de acuerdo a listado de precios y cantidades. El programa se podrá realizar en hoja de cálculo y éste deberá contener como mínimo los siguientes elementos:

El listado de ítem a desarrollarse con sus respectivas unidades y cantidades El tiempo de inicio y de finalización de cada actividad y/o ítem por semana El costo de la actividad programada mensual Rendimientos proyectados por día de cada actividad programada

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Inicialmente se verificara el cumplimiento de los requisitos mínimos del programa de obra. El no cumplimiento de alguno de estos requisitos mínimos determinara el RECHAZO de la propuesta. El proponente que no presente ninguna inconsistencia en su propuesta técnica, luego del análisis de los requisitos mínimos exigidos recibirá un total de 10 pts; los que presenten 1 inconsistencias obtendrán 5 pts; quienes presenten 2 inconsistencias recibirán 3 pts; y quienes tengan más de 3 inconsistencias, será de 0 pts. DII. Oferta


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 47 de 83



A. Presentación Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito, con los formatos contenidos en los Anexos 2 a 6, en la fecha establecida en el Cronograma al que se refiere la sección XIV, y acompañadas de los documentos solicitados en esta sección, así como de la garantía de seriedad de la Oferta a la que se refiere la sección XII A del presente Pliego de Condiciones. La propuesta se conformará de la siguiente manera:

Sobre 1

En este sobre el proponente deberá incluir los documentos relacionados con el cumplimiento de aspectos técnicos, financieros, jurídicos (requisitos habilitantes) y de evaluación relacionados con el Factor de Calidad y el Incentivo a la Industria Nacional. Los documentos, junto con la información que la acompañe, se presentarán en original debidamente legajada y foliada, en el sobre debidamente sellado y rotulado con el objeto y número del proceso de selección, tal como aparece en la portada de este pliego de condiciones y además el nombre del proponente y su dirección comercial.

Sobre 2

En este sobre el proponente deberá incluir la oferta Económica debidamente diligenciada para el proceso, de conformidad con todos y cada uno de los ítems exigidos y relacionados (descripción y/o actividad, unidad y cantidad) en el Anexo 5 “Formato de oferta económica”

Las Ofertas estarán vigentes por el término de sesenta (60) días calendario, contados desde la fecha de presentación de Ofertas establecida en el Cronograma. Los documentos de la Oferta deben estar foliados de forma consecutiva y la numeración debe iniciar con el número uno (1). Los Proponentes deben presentar la Oferta y los anexos en los formatos indicados en el presente pliego de condiciones en medio físico. La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución de Riesgos efectuada en el Pliego de Condiciones y sus Adendas.


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 48 de 83



Hasta antes de la fecha y hora establecida en el cronograma del presente proceso, los proponentes participantes, podrán presentar propuestas en la ALCALDIA DE ITUANGO, CARRERA 6 # 5-70, ITUANGO. La propuesta deberá estar acompañada de los APU. De cada Item. Si no se presentan no será evaluada la propuesta económica. Documento no subsanable. No da puntaje pero habilita las propuetas. Las propuestas que se presenten fuera de la fecha y hora antes señalada para el cierre, no serán evaluadas y se considerarán como no presentadas. Cumplido el plazo para la presentación de las propuestas se abrirá la urna que contiene el Sobre 1. Acto seguido, se abrirá el Sobre 1 en presencia de los asistentes y se leerá en voz alta:

- Nombre del proponente persona natural. - Nombre del proponente y representante legal persona jurídica. - Nombre de los integrantes del proponente plural y del representante legal de las personas

jurídicas. - Número de folios (verificados por la Entidad).

NOTA 1: En el evento que se constate que la propuesta económica (Anexo N° 5) venga dentro del

Sobre 1, LA ENTIDAD sin dar lectura y en presencia de quienes asisten a la diligencia, procederá a retirarlo del Sobre 1 e introducirlo en un sobre vacío, lo sellará y marcará como “ANEXO SOBRE 2 DEL PROPONENTE xxxxxxxx”, y lo introducirá en la urna dispuesta para tal fin. De esta circunstancia se dejará constancia en el acta de cierre.

A continuación se abrirá la urna que contiene el Sobre 2 y se verificará que el total de sobres coincida con el total de los que presentaron el Sobre 1. NOTA 2: En el evento que el Sobre 2 no esté debidamente sellado, LA ENTIDAD sin revisar el

contenido del mismo, procederá a sellarlo en presencia de quienes asisten a la diligencia y a introducirlo en la urna dispuesta para tal fin.

De esta situación se dejará constancia en el acta de cierre. Una vez se haya concluido la lectura de los documentos e información anterior se levantará un acta que será publicada en el portal único de contratación SECOP www.colombiacompra.gov.co.


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 49 de 83



El día del vencimiento del término para presentar las Ofertas, EL MUNICIPIO DE ITUANGO publicará la lista de los Proponentes y la hora de presentación de las Ofertas en el formato contenido en el Apéndice 1.

B. Acreditación de requisitos habilitantes El Proponente debe incluir en su Oferta los siguientes documentos:

1. Capacidad jurídica i. Carta de presentación de la oferta debidamente diligenciada y suscrita por el Proponente o su

representante legal y por el profesional que avala la oferta (cuando a ello haya lugar) (Anexo 2).

ii. Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio del domicilio del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural.

iii. Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio,

unión temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural.

iv. Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de los miembros del Proponente plural, la representación legal del Proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del Proponente plural. El documento de acuerdo deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:

a. Manifestación de intención de asociación y tipo de asociación. b. Integrantes de la asociación (nombre completo de cada integrante, identificación y

porcentaje de participación). c. Responsabilidad de los integrantes. d. Responsabilidad solidaria frente a terceros. e. Representante legal del proponente plural (nombre completo, identificación) y facultades. f. Ciudad y fecha de suscripción del acuerdo de conformación. g. Firma del representante legal. h. Firma de los integrantes del acuerdo de conformación.

v. Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado.


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 50 de 83



vi. En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las

respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.

vii. Copia del RUT Debidamente actualizado

viii. Antecedentes Disciplinarios Expedidos por la contraloría el Proponente y de cada uno de los

integrantes del consorcio o unión temporal.

ix. Antecedentes Disciplinarios Expedido por la procuraduría del Proponente y de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal.

x. Tarjeta Profesional.

xi. Libreta Militar.

xii. Hoja de Vida.

xiii. Antecedentes Judiciales.

2. Experiencia Específica La experiencia específica se podrá acreditar bajo las siguientes consideraciones:

a) COMO CONTRATISTA DEL ESTADO:

Se acreditará mediante la presentación de certificaciones de Contratos de Obra, expedidas por la Entidad pública contratante o con las actas de liquidación debidamente diligenciadas de los contratos respectivos.

b) COMO CONSTRUCTOR INDEPENDIENTE:

Se acreditará mediante la presentación de certificado debidamente diligenciado y firmado por el representante legal. Será rechazada la propuesta cuando el proponente no acredita la experiencia relacionada en los anexos.


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 51 de 83



c) COMO CONTRATISTA INDEPENDIENTE:

En el caso de los contratos celebrados con particulares se debe anexar copia del contrato y la respectiva acta de liquidación debidamente firmada

Será rechazada la propuesta cuando el proponente no acredita la experiencia relacionada en los anexos.

En caso de que los proponentes se presenten como consorcios o Uniones Temporales, se tomará en cuenta la sumatoria de las experiencias de sus integrantes, independientemente del porcentaje de participación de cada uno de ellos. En caso de diferencia entre la información relacionada en el ANEXO 4 y las certificaciones, actas de obra, licencias de urbanismo y certificados de permiso de ocupación, prevalecerá las informaciones contenidas en estas últimas, situación que aplicará para la totalidad de los proponentes. Las certificaciones y actas de liquidación deberán contener, como mínimo para ser evaluables:

a) Nombre o razón social de la entidad contratante con su respectivo Nit b) Nombre o razón social del contratista c) Objeto del contrato d) Valor del contrato e) Fecha de inicio y de finalización del contrato

La administración, no tendrá en cuenta copias del contrato como certificación si no se anexa la respectiva acta de liquidación del mismo; en cuanto a las actas de liquidación, estas deben contener la información mínima solicitada en este documento. Nota 1: La Entidad considerará válida únicamente las certificaciones y actas de liquidación que

contengan los requisitos mínimos para la evaluación de la Experiencia General y Específica.

No se aceptan certificados de contratos en ejecución o que no estén liquidados.

3. Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, si el Proponente es plural.

C. Capacidad Residual


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 52 de 83



El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 6. EL MUNICIPIO DE ITUANGO seguirá el procedimiento descrito en la “Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública (Versión 1)”4 publicada por la Agencia Nacional de Contratación Pública –COLOMBIA COMPRA EFICIENTE- (CCE) en su portal www.colombiacompra.gov.co y utilizará para el cálculo del mismo el aplicativo suministrado por CCE. El proponente tendrá en cuenta la documentación e información relacionada en la sección V de la guía ya citada que dice entre otros: “… el proponente en un Proceso de Contratación de una obra pública debe presentar la siguiente

información para acreditar su Capacidad Residual5:

La lista de los Contratos en Ejecución suscritos con Entidades Estatales y con entidades privadas

para ejecutar obras civiles, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los

contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones

temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con

entidades privadas para ejecutar obras civiles, así como el valor y plazo de tales contratos,

incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. Los estados financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP,las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados del año en que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. (Decreto 791 de 2014)

El Municipio calculara la Capacidad Residual del Proceso de Contratación de acuerdo con la

siguiente fórmula:

Capacidad Residual del Proceso de Contratación:= Presupuesto oficial estimado – Anticipo El Municipio calculara la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la siguiente fórmula: Capacidad Residual del proponente = CO X [(E + CT + CF)] – SCE 4 Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/20130916guiacapacidadresidual.pdf

5 Artículo 01 del Decreto 791 de 2014.

http://www.colombiacompra.gov.co/


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 53 de 83



100

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual superior o igual a la Capacidad Residual establecida en los Documentos del Proceso para el Proceso de Contratación. Por consiguiente, la Capacidad Residual del proponente es suficiente si: Capacidad Residual del proponente ≥ Capacidad Residual del Proceso de Contratación La Entidad calculara la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la metodología que defina Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta los factores de: Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), Capacidad de Organización (CO), y los saldos de los contratos en ejecución. Los estados financieros a considerar por parte de EL MUNICIPIO DE ITUANGO para el presente proceso serán los correspondientes a una cualquiera de las siguientes combinaciones:

a) Estados financieros con cortes a 31/DIC/2015

D. Oferta económica

El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 5, el cual deberá venir acompañado por los cuadros de Análisis de la Administración y Utilidad (AU), los cuales se incluirán en sobre aparte debidamente sellado e identificado como SOBRE 2. La evaluación de la oferta económica se realizará en la audiencia de adjudicación siempre y cuando la propuesta se haya declarado como habilitada. El proponente debe tener en cuenta los aspectos a considerar en el valor de la oferta señalados en el Anexo 1.

E. Oferta técnica El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 4-Formato de certificado para acreditar experiencia.

F. Ofertas alternativas EL MUNICIPIO DE ITUANGO NO considerará ninguna oferta alternativa para el presente proceso de


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 54 de 83



selección de contratistas.

G. Incentivo a la industria nacional En seguimiento a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la industria nacional, a través del sistema de compras y contratación pública en la evaluación de las Ofertas:

a) Las Ofertas de bienes y servicios nacionales recibirán un puntaje de DIEZ (10) puntos y b) Las Ofertas de bienes y servicios extranjeros que incorporen servicios profesionales, técnicos y

operativos nacionales recibirán un puntaje de CINCO (5) puntos.

H. Pasos para verificación, calificación y selección

1) Verificación y evaluación parcial de las propuestas EL MUNICIPIO DE ITUANGO a través del Comité Asesor y Evaluador, verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes de las propuestas en el periodo establecido en el cronograma del presente proceso y elaborará los estudios técnicos, económicos y jurídicos necesarios para la evaluación de las propuestas. Dentro de este plazo EL MUNICIPIO DE ITUANGO podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables para la respectiva evaluación. Pero, en todo caso, las propuestas son inmodificables. De conformidad con el literal D de la sección I del “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación”6, no se podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre de la Licitación, ni se permitirá corregir asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la Oferta. Durante el término de revisión de las Propuestas EL MUNICIPIO DE ITUANGO efectuará las verificaciones que estime convenientes y necesarias de la información entregada por los Proponentes. Esta verificación se hará de oficio por parte de LA ENTIDAD. Se reitera igualmente, que los documentos allegados o que se alleguen por los Proponentes para acreditar los requisitos exigidos, que sean diferentes a los indicados en el pliego de condiciones, no serán tenidos en cuenta por EL MUNICIPIO DE ITUANGO y por consiguiente, tampoco serán revisarlos ni evaluados durante la etapa de verificación y evaluación de las propuestas. 6 Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_requisitos_habilitantes_web_final.pdf


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 55 de 83



Si el proponente que haya sido requerido por EL MUNICIPIO DE ITUANGO para subsanar no lo hace de conformidad con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y dentro del término otorgado por EL MUNICIPIO DE ITUANGO, será rechazada la propuesta. EL MUNICIPIO DE ITUANGO los solicitará, para que los presente en el término de un (1) día hábil, y una vez allegados procederá a verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en el pliego A las propuestas hábiles se les aplicarán los criterios de evaluación correspondientes al Factor Calidad y Factor de Incentivo a la Industria Nacional. NOTA 1: La solicitud para subsanar documentos o requisitos habilitantes requeridos por EL

MUNICIPIO DE ITUANGO, se hará a través del correo electrónico indicado por el proponente o del proceso en la página del SECOP.

2) Publicación y traslado del informe de cumplimiento de requisitos habilitantes y

evaluación de criterios de factor de calidad y factor de incentivo a la industria nacional

EL MUNICIPIO DE ITUANGO publicará en el período establecido en el cronograma del presente proceso el informe de cumplimiento de requisitos habilitantes de que trata la sección VI y la evaluación de criterios por factor de calidad y factor de incentivo a la industria nacional de acuerdo con lo establecido en la sección VIII, información que será relacionada en el formato contenido en el Apéndice 2, elaborado por el Comité Asesor y Evaluador, para que los proponentes se pronuncien durante este período por una única vez antes de la fecha establecida para la audiencia pública para realizar el sorteo de la fórmula, dar apertura al sobre económico, establecer el orden de elegibilidad y proceder a la adjudicación. EL MUNICIPIO DE ITUANGO publicará el informe de evaluación de Ofertas en la oportunidad señalada en el Cronograma de que trata la sección XIV en el formato contenido en el Apéndice 3.

3) Proyecto de respuestas por parte de la entidad a las observaciones hechas al informe de evaluación

EL MUNICIPIO DE ITUANGO a través del Comité Asesor y Evaluador elaborará y publicará si es del caso el proyecto de respuesta a las observaciones hechas al informe de evaluación, antes de la fecha establecida para la audiencia pública para realizar el sorteo de la fórmula, dar apertura al sobre económico, establecer el orden de elegibilidad y proceder a la adjudicación.


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 56 de 83



I. Audiencia pública que tendrá por objeto realizar la definición del informe de evaluación, el sorteo del procedimiento para asignación de puntaje por precio, la evaluación de la oferta económica, determinar el orden de elegibilidad y adjudicar la licitación

Se efectuará la audiencia según el lugar, fecha y hora establecido en el cronograma del proceso. Ver sección X del presente pliego de condiciones. Durante la audiencia se realizarán las siguientes actividades:

a. Se dará oportunidad a los oferentes para que se pronuncien sobre el informe de evaluación y del proyecto de respuesta de EL MUNICIPIO DE ITUANGO a las observaciones formuladas durante el período de traslado; acto seguido se dará oportunidad a los oferentes aludidos para qué ejerzan el derecho a la réplica (solamente podrán ejercer este derecho quienes hayan formulado observaciones, y solo en relación con el contenido de las respuestas dadas por EL MUNICIPIO DE ITUANGO a las mismas).

b. El sorteo del procedimiento o método para asignación de puntajes por Factor Económico. Durante

la audiencia de adjudicación y después que la entidad haya dado respuesta oficial a las observaciones formuladas al informe de evaluación de las propuestas se procederá con el Sorteo del Procedimiento para la asignación de método de evaluación según TRM7, valor que será obtenido de la página http://www.banrep.gov.co/es/trm. Para la determinación del método de asignación de puntajes por precio (Factor Económico) se tomarán los primeros dos decimales de la TRM a la fecha de la apertura de la propuesta económica obtenida en la página del Banco de la República http://www.banrep.gov.co/es/trm. El método será escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la Tabla 6 – Asignación de método de evaluación según TRM. Escogido el método, se dará lectura al valor de la propuesta económica consignado en el ANEXO N° 5 de cada una de las propuestas habilitadas debidamente firmadas por el proponente o su representante legal. Se advierte que la omisión de la firma del proponente o su representante legal en el cuadro de la propuesta será causal de rechazo antes de aplicar el criterio de evaluación por

7 Al respecto el Banco de la República en su página web (http://obiee.banrep.gov.co/analytics/Missing_/TRM/html/DESC_TASA_DE_CAMBIO.htm ) señala que: “La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos (antes del 27 de noviembre de 1991 la tasa de cambio del mercado colombiano estaba dada por el valor de un certificado de cambio). La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas. Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM con base en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior…”; por lo anterior, la TRM a utilizar el día de la adjudicación necesariamente es la correspondiente a la del día hábil inmediatamente anterior a la fecha del cierre.

http://www.banrep.gov.co/es/trm


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 57 de 83



precio. El puntaje obtenido por Factor Económico se sumará a los puntajes por Factor de Calidad y Puntaje por Estímulo a la Industria Nacional, obteniéndose la Puntuación Total. Obtenidos los valores anteriores, se ordenará la lista de los proponentes por Puntaje Total de mayor a menor y éste será el orden de elegibilidad y se las numerará a partir de aquella cuyo valor sea mayor hasta la de menor valor, la cual por ende será la última, estableciéndose el orden de elegibilidad correspondiente..

c. Se dará apertura al Sobre 2 únicamente de las propuestas habilitadas, se dará lectura del valor de

la oferta económica de cada propuesta y se efectuará el cálculo de puntajes por Factor Económico de acuerdo al método escogido y se llevará a cabo el cálculo del Puntaje Total teniendo en cuenta los puntajes por Factor Calidad y Puntaje para Estimular la Industria Nacional previamente obtenidos, con objeto de tener la evaluación final de cada propuesta.

d. Se establecerá el orden de elegibilidad de los proponentes de acuerdo al Puntaje Total de mayor a

menor, siendo el más alto el primer lugar en el orden de elegibilidad.

e. Se hará la revisión matemática de la Oferta económica al proponente que ocupe el primer lugar en el orden de elegibilidad se le aplicará el siguiente procedimiento: El Delegado por el Representante Legal rechazará la propuesta técnica y económica de acuerdo a las siguientes situaciones:

Sí hay omisión de un ítem la propuesta se rechaza.

La variación de uno o más de los valores totales de ítems cuyas unidades sean “Según Factura y/o ítem conciliados”.

La propuesta económica no debe presentar tachaduras o enmendaduras, salvo que las mismas sean aclaradas o convalidadas al final del documento con la firma respectiva.

La variación o falta de unidad de un ítem se coteja por el Comité en tanto no haya modificación alguna a la descripción del mismo y conserve su esencia, prevaleciendo la unidad suministrada por EL MUNICIPIO DE ITUANGO.

EL MUNICIPIO DE ITUANGO no corregirá las operaciones hechas por el proponente; solo las cotejará para corroborar el valor del costo total y de esta comparación sólo aceptará una discrepancia de cincuenta pesos por millón (+/- 50 / 1,000,000) por exceso o por defecto, entre el valor del costo total propuesto y aquel verificado por EL MUNICIPIO DE ITUANGO. A


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 58 de 83



continuación, si el valor de la propuesta se encuentra fuera de este rango no será susceptible de evaluación, y la oferta se rechaza. El resultado del costo total propuesto puede ser diferente por efecto de: i) las aproximaciones internas hechas por el computador en el proceso de ensamblaje de la respectiva Propuesta, ii) la corrección de la propuesta hecha por la entidad. Sin embargo en estos casos sólo se acepta la discrepancia anteriormente descrita: cincuenta pesos por millón (+/- 50 / 1,000,000). Las omisiones o errores aquí citados, no son causales justas para reclamos ante EL MUNICIPIO DE ITUANGO. En el caso que la propuesta ubicada en el primer lugar del orden de elegibilidad sea rechazada por alguno de los motivos señalados anteriormente, se hará la revisión descrita anteriormente a la segunda y en caso que ésta sea rechazada se continuará así sucesivamente hasta obtener una propuesta que cumpla. Una vez efectuado lo anterior, la propuesta que cumplió con la revisión se designará como primera en el orden de elegibilidad, la siguiente como la segunda y así sucesivamente hasta agotar el número de propuestas elegibles.

f. Se hará revisión del cuadro de Análisis de Administración y Utilidad (AU) presentado por el

oferente donde se verificará que no exista modificación de los salarios u honorarios del personal relacionado; en caso que de que sean modificados uno o más de ellos, la propuesta será rechazada y se pasará a revisión del segundo proponente ubicado en el orden de elegibilidad y así sucesivamente hasta agotar el orden de elegibilidad.

g. Agotado el procedimiento de la audiencia, se procederá a la adjudicación del contrato al proponente que haya cumplido con los todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y que haya obtenido el mejor puntaje de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en el pliego de condiciones.

h. Lectura del Acta de la Audiencia y notificación al Adjudicatario o declaratoria de desierta.

J. Declaratoria de Desierta EL MUNICIPIO DE ITUANGO declarará desierto el presente proceso de selección cuando: (a) no se presenten Ofertas; (b) ninguna de las Ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de experiencia previstos en el Pliego de Condiciones; (c) existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente; (d) el representante legal de EL MUNICIPIO DE ITUANGO o su delegado no acoja la recomendación del comité evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión; y (e) se presenten los


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 59 de 83



demás casos contemplados en la ley.

K. Retiro de la Oferta Los Proponentes que opten por entregar su Oferta antes de la fecha de cierre del proceso de selección, podrán retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por EL MUNICIPIO DE ITUANGO antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso. Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le será devuelta al Proponente sin abrir, previa expedición de un recibo firmado por el solicitante.

L. Devolución de las Ofertas Una vez finalizado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con la adjudicación del contrato, podrán acercarse a reclamar la garantía de seriedad de la Oferta y copia de los demás documentos, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se expida el acto de adjudicación, previsto en el Cronograma; de lo contrario, EL MUNICIPIO DE ITUANGO procederá al archivo de la Oferta.

M. Rechazo En adición a otras causas previstas por la ley, EL MUNICIPIO DE ITUANGO rechazará las Ofertas presentadas por los Proponentes conforme al numeral 6 del artículo 2.2.1.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015:

a) Cuando no subsane dentro del término establecido por la entidad, los requisitos o documentos solicitados.

b) Cuando la oferta se suscriba por persona natural o jurídica, que haya intervenido directa o

indirectamente en los estudios o proyectos respectivos o participado en la elaboración de los pliegos de condiciones.

c) Cuando la propuesta sea suscrita por persona natural, por el representante legal de la persona

jurídica o por el representante legal de la estructura plural o esta sea presentada a través de apoderado, que no posean título académico en las profesiones de INGENIERÍA CIVIL y no estén avaladas por los profesionales respectivos en el evento que lo requiera.

d) Se rechazarán las propuestas en las que el proponente singular sea miembro directivo de una


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 60 de 83



persona jurídica que presenta propuesta de manera individual o como integrante de proponente plural.

e) Por hallarse incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones legales para

contratar, consagradas en la Constitución Política y la Ley.

f) Cuando la propuesta efectuada por un proponente de estructura plural no adjunte el documento de constitución de consorcio o unión temporal en forma simultánea con la oferta o no esté firmado por todos los integrantes de ésta.

g) Cuando la oferta se suscriba o presente por persona diferente al proponente o al representante legal del proponente.

h) Cuando el valor de la propuesta inicial supere el valor del presupuesto oficial o si el valor de la

propuesta inicial es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) del presupuesto oficial.

i) Cuando el proponente no cumpla con las reglas objetivas del proceso.

j) Cuando la propuesta se presente en forma extemporánea.

k) La no presentación de la garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta o en su defecto, cuando esta se presente con fecha de expedición posterior al término establecido para el cierre del presente proceso.

l) Cuando los documentos soportes, no correspondan a la información indicada en los respectivos

anexos.

m) Cuando el proponente no presente los Anexos mediante los cuales se acreditan los requisitos habilitantes o estos no se encuentren debidamente diligenciados.

n) Cuando el proponente no acredita la experiencia relacionada en los anexos.

o) Cuando la carta de presentación de la propuesta no esté firmada por el proponente o se presente

con firma escaneada.

p) Cuando el proponente no haya suscrito el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 o que no lo hayan cumplido durante el Proceso de Contratación.


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 61 de 83



q) La omisión de la propuesta económica (Anexo 5) o la ausencia de la firma del proponente o su representante legal en el cuadro de la propuesta económica o se suscriba por persona diferente al proponente o el representante legal del proponente será causal de rechazo.

r) Cuando no supere el proceso de VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA descrito a continuación: El Delegado por el Representante Legal rechazará la propuesta cuando se presente una o más de las siguientes situaciones: - Sí hay omisión de un ítem o grupo de ítems la propuesta se rechaza. - La variación de uno o más de los valores totales de ítems cuyas unidades sean “Según

Factura y/o ítem conciliados”. - La propuesta económica no debe presentar tachaduras o enmendaduras, salvo que las

mismas sean aclaradas o convalidadas al final del documento con la firma respectiva. - La variación o falta de unidad de un ítem se coteja por el Comité en tanto no haya

modificación alguna a la descripción del mismo y conserve su esencia, prevaleciendo la unidad suministrada por LA ENTIDAD.

- LA ENTIDAD no corregirá las operaciones hechas por el proponente; solo las cotejará para corroborar el valor del costo total y de esta comparación sólo aceptará una discrepancia de cincuenta pesos por millón (+/- 50 / 1,000,000) por exceso o por defecto, entre el valor del costo total propuesto y aquel verificado por LA ENTIDAD. A continuación, si el valor de la propuesta se encuentra fuera de este rango no será susceptible de evaluación, y la oferta se rechaza.

- El resultado del costo total propuesto puede ser diferente por efecto de: i) las aproximaciones internas hechas por el computador en el proceso de ensamblaje de la respectiva Propuesta, ii) la corrección de la propuesta hecha por la entidad. Sin embargo en estos casos sólo se acepta la discrepancia anteriormente descrita: cincuenta pesos por millón (+/- 50 / 1,000,000). Las omisiones o errores aquí citados, no son causales justas para reclamos ante LA ENTIDAD.

- En caso que la propuesta ubicada en el primer lugar del orden de elegibilidad sea rechazada por alguno de los motivos señalados anteriormente, hará la revisión descrita anteriormente a la segunda y en caso que ésta sea rechazada se continuará así sucesivamente hasta obtener una propuesta que cumpla. Una vez efectuado lo anterior, la propuesta que cumplió con la revisión se designará como primera en el orden de elegibilidad, la siguiente como la segunda y así sucesivamente hasta agotar el número de propuestas elegibles.

s) La modificación del valor de los salarios u honorarios del personal relacionado en el cuadro de

Análisis de Administración y Utilidad (AU) presentado por el proponente.


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 62 de 83



t) La omisión de información para el cálculo de la capacidad residual.

DIII. Acuerdos Comerciales La siguiente tabla relaciona el análisis de los Acuerdos Comerciales que tiene Colombia con otros países, para determinar si hay o no lugar a que ofertas extranjeras cubiertas por tales acuerdos sean tratadas como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tengan derecho en el presente proceso de contratación al puntaje para estimular la industria nacional de que trata la sección VII C8.

Tabla 8 – Cobertura Acuerdos Comerciales

Acuerdo Comercial

Entidad Estatal incluida

Presupuesto del Proceso de

Contratación superior al valor

del Acuerdo Comercial

Excepción aplicable al Proceso de

Contratación

Proceso de Contratación

cubierto por el Acuerdo

Comercial

Canadá No NA NA No Chile Si No 33-38-44-45 No Estados Unidos No NA NA No El Salvador No NA NA No Guatemala Si NA 33-38-44-45 No Honduras No NA NA No Liechtenstein Si No 33-38-44-45 No Suiza Si No 33-38-44-45 No México No NA NA No Unión Europea Si No 33-38-44-45 No Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN

Si NA 33-38-44-45 No

Con base en lo anterior, las ofertas de bienes y servicios de los siguientes países reciben trato nacional.

8 Colombia Compra Eficiente recomienda a las Entidades Estatales revisar el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos

de Contratación con el fin de verificar la cobertura de Acuerdos Comerciales, CAN y demás aspectos relevantes.


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 63 de 83



País con Acuerdo Comercial aplicable

Ninguno DIV. Adjudicación El Contrato se adjudicará en audiencia pública, según el orden de elegibilidad al proponente ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad. El ordenador del gasto o su delegado, por medio de acto administrativo motivado, adjudicará el proceso, módulo o módulos al Proponente ubicado en el primer puesto del orden de elegibilidad, y que cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones o procederá a la declaratoria de desierta del proceso, módulo o módulos, si a ello hubiere lugar. La audiencia pública se celebrará en la fecha y hora establecida en el Cronograma de que trata la sección XIV. De las circunstancias ocurridas en su desarrollo se dejará constancia en acta. En el evento que el jefe de EL MUNICIPIO DE ITUANGO o su delegado no acoja la recomendación del comité evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta. DV. Riesgos De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación:

No

Cla

se

fuen

te

Etap

a

Tipo

Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)

Consecuencia de la ocurrencia del evento Pr

obab

ilidad

Impa

cto

Prio

ridad

Tratamiento o controles

a ser implementados

Persona encargada de implementar el tratamiento

Valo

raci

ón d

el ri

esgo

o de

spué

s de

l tra

tam

ient

o

Control y monitoreo por parte del municipio de Ituango

Asig

naci

ón

Cómo? Cuándo?

1

Gen

eral

Inte

rno

Prec

ontra

ctua

l

Ope

raci

onal

Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual

No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación Po

co p

roba

ble

May

or

Alta

Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual


ja

Revisión de los documentos que se expidan para los procesos de

selección


documento del proceso de selección

Con

trata

nte


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 64 de 83



2

Gen

eral

Inte

rno

Prec

ontra

ctua

l

Ope

raci

onal

Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos

No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación Po

co p

roba

ble

May

or

Alta

Verificación de documentos de la propuesta.


ja Verificación de

documentación antes de remitirla


documento para el proceso de

selección

Con

tratis

ta

3

Gen

eral

Inte

rno

Prec

ontra

ctua

l

Ope

raci

onal

Retrasos del sistema que soporta el proceso contractual o de sus procedimientos asociados

Retrasos en la suscripción del

contrato Posi

ble

men

or

med

ia

Análisis de las rutas criticas del procedimiento, buscando agilidad en las actividades independientes


ja Perfeccionamiento

de los procedimientos

Constantemente

Con

trata

nte

4

Gen

eral

Inte

rno

Prec

ontra

ctua

l

Ope

raci

onal

No suscripción del

contrato

Retrasos en la ejecución

contractual R

aro

Men

or

Baja

Considerar Alternativas de posibles contratistas

Director responsable del proceso

Baja

Considerar Alternativas de


En la planeación de la contratación

5

Espe

cific

o

Inte

rno-

Exte

rno

Ejec

ució

n

Ope

raci

onal

No obtención del objeto contractual. Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.

Incumplimiento del contrato, no ejecución física y presupuestal

Poco

pro

babl

e

Cat

ástro

fico

Alta

Estrategias de gestiones oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver situaciones presentadas. Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del contrato

Supervisor

Bajo

Verificación por parte de la supervisión

Semanalmente

Con

tratis

ta

6

Gen

eral

Exte

rna

Prec

ontra

ctua

l y e

jecu

ción

Reg

ulat

orio

Expedición de nuevas normas.

Retrasos de ejecución contractual. Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.

Posi

ble

Mod

erad

o

Alta

Evaluación de alternativas

optimas, concertación de soluciones

Comité Asesor y Evaluador y Supervisor

Baja

Verificación por parte del comité

Asesor y Evaluador y supervisor


documento

Con

trata

nte

7

Espe

cific

o

Exte

rno

Ejec

ució

n

Soci

ales

o p

olíti

cos

Alteraciones del orden público


sibl

e

May

or

Alta

Visitas coordinadas

con las autoridades

locales

Contratista

Med

ia Verificación por

parte del contratista

Toda vez que se realicen

desplazamientos

Con

tratis

ta y

Con

trata

nte

8

Espe

cific

o

Exte

rno

Ejec

ució

n

De

la

Nat

ural

eza

Condiciones climáticas adversas


sibl

e

men

or

med

ia

Consultar las condiciones

climáticas de la zona

Contratista

Med

ia

Consultando las condiciones

climáticas de la zona a visitar

Constante

Con

tratis

ta y

Con

trata

nte


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 65 de 83



Esta matriz se encuentra también publicada en los estudios y documentos previos y desde el proyecto de Pliego de Condiciones. En el lugar, fecha y hora indicada en el Cronograma del Proceso se llevará a cabo la audiencia a la que se refiere el artículo 30 de la ley 80 de 1993, artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 220 del Decreto Ley 019 de 2012, y el artículo 2.2..1.1.2 del Decreto 1082 de 2015. Como consecuencia de las observaciones realizadas por los interesados, EL MUNICIPIO DE ITUANGO, se pronunciará sobre la pertinencia o no de las mismas y establecerá la estimación, tipificación y asignación definitiva de los Riesgos involucrados en el Proceso de Contratación. Vencido el plazo para discutir y revisar los Riesgos identificados, si se presenta alguna observación adicional, la misma solo será estudiada y tenida en cuenta por parte de EL MUNICIPIO DE ITUANGO, únicamente si diere lugar a modificar el Pliego de Condiciones mediante Adenda. DVI. Garantías

A. Garantía de seriedad de la Oferta El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la oferta a favor de la Entidad Contratante por un valor MAYOR O IGUAL AL 10% del PRESUPUESTO OFICIAL y con vigencia de Noventa (90) días calendario desde la presentación de la Oferta.

B. Responsabilidad civil extracontractual El contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, a favor de EL MUNICIPIO DE ITUANGO, por un valor del 30% del valor del contrato, sin que en ningún caso, pueda ser inferior a Trecientos (300 SMMLV) Igual al período de ejecución del contrato y cuatro meses más.

C. Garantía de Cumplimiento El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor de la Entidad Contratante, por un valor del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. La garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos9:

D. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. 10% del valor del contrato, Igual al término del contrato y tres (3) años más.

9 De conformidad con el numeral 8 del artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, pueden exigirse amparos adicionales para los demás incumplimientos de obligaciones que la Entidad Estatal considere deben ser amparados de manera proporcional y acorde a la naturaleza del Contrato.


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 66 de 83



E. Estabilidad y calidad de la obra.

30% del valor del contrato, cinco (5) años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Final de los trabajos objeto del contrato

Tabla 10 – Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantía de cumplimiento Amparo Suficiencia Vigencia

Buen manejo y correcta inversión del anticipo

NA NA

Devolución del pago anticipado NA NA

Cumplimiento del Contrato 20% del valor del contrato Igual al término del contrato y hasta la liquidación del contrato

Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales

10% del valor del contrato Igual al término del contrato y tres (3) años más

Estabilidad y calidad de la obra 30% del valor del contrato tres (3) años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Final de los trabajos objeto del contrato

Responsabilidad Civil extracontractual

(30%) del valor del contrato, sin que en ningún caso, pueda ser

inferior a Trecientos (300 SMMLV

Igual al período de ejecución del contrato. Y cuatro meses mas

Calidad del servicio10 NA NA DVII. Interventoría EL MUNICIPIO DE ITUANGO ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a través del interventor externo que sea designado según el correspondiente proceso de selección legal. El interventor ejercerá un control técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico, ambiental sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo.

10

Únicamente en los casos que proceda este amparo por razón del objeto y Riesgos del Proceso de Contratación.


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 67 de 83



El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el interventor. No obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al interventor y/o supervisor, con copia a EL MUNICIPIO DE ITUANGO, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso contrario, responderá solidariamente con el interventor y/o supervisor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivan perjuicios para EL MUNICIPIO DE ITUANGO. Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor y/o supervisor, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de tres (3) días hábiles, el interventor comunicará dicha situación a EL MUNICIPIO DE ITUANGO para que este tome las medidas que considere necesarias. El interventor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, como es el caso de atención de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupción del tránsito, entre otros, incumpliendo así el desarrollo normal de las actividades programadas. DVIII. Cronograma El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación.

ACTIVIDAD FECHA Y HORA MEDIO DE PUBLICACION

Publicación Aviso de Convocatoria (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)


Página www.contratos.gov.co, en página web del municipio y medio

físico (Carteleras).

Aviso de convocatoria pública y de las veedurías ciudadanas



Publicación de los estudios y documentos previos



Publicación proyecto de Pliego de Condiciones


Página www.contratos.gov.co, Oficina de Planeación, Obras y

http://www.contratos.gov.co/


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 68 de 83



Servicios Públicos, ubicada en el tercer piso, Oficina 301, del Palacio Municipal, situado en la Calle 20 Barrio No. 19 – 08, Parque Principal del Municipio.

Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones

27 de octubre hasta el 11 de noviembre de 2016 Hora

límite: 11 a.m


Respuesta a las observaciones y Sugerencias al proyecto de pliegos de condiciones.

27 de octubre hasta el 11 de noviembre de 2016, hora

02:00 p.m


Expedición y publicación del acto administrativo que ordena la apertura y del pliego de condiciones definitivas.

12 de noviembre 2016 Hora: 09:00 a.m


Publicación pliego de condiciones definitivo



Visita al Sitio de las Obras (Opcional)


Lugar de encuentro en la Oficina de Planeación, Obras y Servicios Públicos, ubicada en el tercer piso, Oficina 301, del Palacio Municipal, situado en la Calle 20 Berrio No. 19 –08, Parque Principal del Municipio.


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 69 de 83



Audiencia de asignación de Riesgos y aclaración de pliegos



Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones definitivo


2016 Hora: 4:00PM


Respuesta observaciones al Pliego de condiciones definitivo


2016 Hora: 5:00PM


Expedición de Adendas


2016 Hora: 5:00PM


Presentación de Ofertas y cierre del proceso

El 18 de noviembre de 2016 Hora: 5:00PM


Apertura de propuestas

El 19 de noviembre de 2016 Hora: 08:30 A.M

Oficina de Planeación, Obras y Servicios Públicos, ubicada en el tercer piso, Oficina 301, del Palacio Municipal, situado en la Calle 20


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 70 de 83



Berrio No. 19 – 08, Parque Principal del Municipio.

Elaboración y Publicación del informe de evaluación de las Ofertas

22 de noviembre de 2016 Hora: 2:00pm


Presentación y respuestas a las observaciones relacionadas con el informe de evaluación de las Ofertas



Audiencia de Adjudicación 29 de noviembre de 2016

Hora: 11:00am


Publicación acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierto



Firma del Contrato 29 de noviembre de 2016

Hora: 02:00 pm


Entrega de garantías A los cinco (5) días hábiles después de perfeccionado el

Oficina de Planeación, Obras y Servicios Públicos, ubicada en el


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 71 de 83



contrato.

tercer piso, Oficina 301, del Palacio Municipal, situado en la Calle 20 Barrio No. 19 – 08, Parque Principal del Municipio

Aprobación de garantías

A los dos (2) días hábiles después de presentadas por el contratista.


Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el presente Pliego de Condiciones. DIX. Requisitos obligatorios para la ejecución del Contrato Para la suscripción del Acta de Inicio del Contrato, el Contratista debe acreditar la vinculación del equipo de trabajo que se exige a continuación, el cual deberá llevar el visto bueno por la Interventoría, quien será responsable de la verificación del cumplimiento de éste requisito.

1) Análisis de Precios Unitarios (APU) El contratista presentará los análisis que justifique los precios unitarios consignados en el cuadro de cantidades y precios, los cuales contemplarán todos los ítem solicitados, además deben ser consistentes en sí mismos, tanto en las especificaciones técnicas de los elementos que los componen y definen, como también en la unidad de medida, la cual debe ser la misma solicitada por LA ENTIDAD en el cuadro de la propuesta. El contratista debe aclarar expresamente en la carta de presentación de los mismos que para la fijación de los precios unitarios o globales si los hubiera, tuvo en cuenta todos los gastos necesarios para el suministro e instalación de los insumos incluyendo el IVA respectivo, e igualmente para la realización de las obras a que se refieren dichos precios. El contratista suministrará los datos adicionales que considere necesarios para el completo análisis del precio unitario propuesto. La omisión de cualquier actividad, material o elemento en el análisis de un precio unitario, no se admite como causal para hacer reclamos ante LA ENTIDAD, para solicitar modificaciones en precio, cuantía o calidad de insumos a suministrar.


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 72 de 83



Debe tenerse en cuenta que los costos unitarios presentados por el contratista incluyan todos los costos directos e indirectos necesarios para cumplir el contrato a cabalidad y que por otra parte, LA ENTIDAD no reconocerá sumas adicionales por errores u omisiones cometidas por el proponente al obtener sus precios unitarios. El contratista será el único responsable de ejecutar los respectivos ítems del contrato, tal como se describe en el cuadro de la propuesta, al tenor de las especificaciones técnicas propias del mismo, al respectivo precio unitario consignado en el mismo.

2) Análisis de los costos indirectos de administración, imprevistos y utilidad Se solicitará al contratista para la suscripción del Acta de Inicio del contrato en donde se verificará: Que los profesionales y personal de apoyo determinados por la Entidad conserven la cantidad, salarios y dedicación. La Interventoría verificará el cumplimiento de estas condiciones, so pena de generarse un incumplimiento contractual. Que el factor prestacional de los profesionales y personal de apoyo no sea inferior al determinado por la Entidad.

3) Equipo mínimo a presentar con los respectivos documentos soporte (propiedad o carta de disponibilidad inmediata)

El proponente se obliga a disponer del equipo mínimo propuesto. De igual manera, expresará por escrito su obligación de cumplir con los siguientes compromisos:

COMPROMISOS CON RELACION AL EQUIPO Y ELEMENTOS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

1. Todos los equipos y elementos de trabajo serán operados por personal idóneo y con experiencia en su

manipulación. 2. Se compromete a ejecutar los trabajos con el equipo relacionado y el que sea necesario para la

correcta ejecución de los trabajos. Así mismo garantiza durante la ejecución del contrato la disponibilidad y perfecta operación de los equipos relacionados y los que sean necesarios.

3. Se adjunta la carta o cartas de disponibilidad inmediata y/o intención de alquiler del equipo mínimo descrito anteriormente por parte del propietario al proponente para la ejecución de los trabajos.

4. En caso de daño temporal o permanente de algún equipo, se compromete a sustituirlo por uno igual o de mejores características al relacionado en el documento.


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 73 de 83



5. Bajo gravedad de juramento certificar que el equipo relacionado en el documento se encuentra disponible de forma inmediata y en perfectas condiciones a la fecha de suscripción del Acta de Inicio y durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato.

4) Cronograma de obra

El Contratista presentará para revisión y visto bueno de la interventoría, un cronograma de las actividades a desarrollar durante la ejecución del contrato elaborado a través de un programa en Excel donde se evidencien las actividades y cantidades, de tal manera que se pueda llevar a cabo la supervisión y control al mismo de manera permanente.

5) Seguridad Industrial y Salud Ocupacional El Contratista presentará para revisión y visto bueno de la interventoría un documento denominado “REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL A CUMPLIR DURANTE LA EJECUCIÓN E TRABAJOS EN CAMPO EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO” según lo definido en el Anexo 1 del presente pliego de condiciones.

6) Sistema de Seguridad Social Integral El Contratista presentará para revisión y visto bueno de la interventoría las afiliaciones a salud, pensión y riesgos laborales del personal y subcontratistas que empezarán a laborar en desarrollo de los trabajos y de igual forma después de suscrita el Acta de Inicio para la incorporación de nuevo personal o subcontratistas. También deberá presentarse de manera simultánea con la documentación anterior, copia de la cédula de ciudadanía y exámenes médicos de ingreso firmados por médico competente. HERNAN DARIO ALVAREZ URIBE Alcalde Municipal Elaboró y revisó: GERARDO NICOLÁS GUERRA HINCAPIÉ -Planeación Municipal Aprobó: HERNAN DARIO ALVAREZ URIBE-Alcalde


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 74 de 83



Anexo 1 - Especificaciones técnicas Se incluyen todas las especificaciones técnicas, de construcción, presupuesto, alcance del proyecto, localización y área de influencia y actividades y otras que ha considerado la Entidad Estatal para el desarrollo del contrato. LAS MISMAS PODRAN SER CONSULTADAS EN LA SECETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO, OFICINA 301.


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 75 de 83



Anexo 2 - Compromiso anticorrupción Lugar y fecha Señores EL MUNICIPIO DE ITUANGO Proceso de Contratación XX-2016 [Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que: Apoyamos la acción del Estado colombiano y de EL MUNICIPIO DE ITUANGO 1. para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de

Contratación XX-2016. 3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago,

retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación XX-2016.

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación XX-2016 nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información]. ____________________________ [Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] Nombre: [Insertar información] Cargo: [Insertar información] Documento de Identidad: [Insertar información]


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 76 de 83



Anexo 3 - Formato de presentación de las Ofertas Lugar y fecha Señores EL MUNICIPIO DE ITUANGO

Referencia: Proceso de Contratación - XX-2016 Estimados señores: [Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], presento Oferta para el Proceso de Contratación de la referencia por valor de [Valor en números] y hago las siguientes manifestaciones: Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí de EL MUNICIPIO DE ITUANGO 1. respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y estoy

autorizado para suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.

3. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del

Anexo 1 del Pliego de Condiciones de la licitación de la referencia. 4. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido

elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la Oferta. 5. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por

personas autorizadas para el efecto. 6. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos,

derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la Oferta, suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 77 de 83



7. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en el

Cronograma contenido en los Documentos del Proceso. 8. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista en

los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma allí contenido. 9. Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que a la terminación de la vigencia

del Contrato, la obra cumplirá con la totalidad del alcance y los requerimientos y especificaciones técnicas de que trata el Anexo 1 del Pliego de Condiciones.

10. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema

de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 11. Se adjuntan los siguientes documentos:

- Formato de presentación de la propuesta conforme al Anexo 3. - Copia de cédula de ciudadanía del Proponente o representante legal y de los integrantes cuando

se trate de proponente plural. - Copia de la cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificado de vigencia expedido por la

autoridad competente de quien avala la propuesta. - Certificado de inscripción en el registro Único de Proponentes RUP - Garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del

Proceso. - Documento de conformación y constitución de consorcio o unión temporal o promesa de sociedad

futura. - Certificado de existencia y representación legal (para personas jurídicas, sean Proponentes o

integrantes de proponente plural) - Formato de certificado para acreditar experiencia (Anexo 4) total y debidamente diligenciado y con

todos los soportes. - Formato de Capacidad Residual según Anexo 6; para el caso de consorcios y uniones temporales

cada integrante deberá presentar este anexo. - Certificación de pagos al sistema de seguridad social y de aportes parafiscales del proponente. - Formato de estímulo a la industria nacional según Anexo 7. - Compromiso anticorrupción según Anexo 2. - Formato de oferta económica según Anexo 5, el cual sólo estará sujeto a revisión técnica y

económica para el proponente que ocupe el primer lugar en orden de elegibilidad; dicho cuadro debe haberse presentado en el momento del cierre en el Sobre N° 2, debidamente firmado por el


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 78 de 83



proponente o su representante legal. Acepto que la omisión de la firma del proponente o su representante legal en el cuadro de la propuesta será causal de rechazo antes de aplicar el criterio de evaluación por precio.

12. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en: Persona de contacto [Nombre] Dirección [Dirección de la compañía] Teléfono [Teléfono de la compañía] Celular e-mail [Dirección de correo electrónico de la compañía]

Firma representante legal del Proponente

Nombre


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 79 de 83



En caso de abonar la propuesta: Conforme a la Ley 842 de 2003, Yo ______________ Identificado con la cedula de ciudadanía No _________________, residente en ______________, Tel fijo ______________, celular _________________, correo electrónico _____________________ con la matricula profesional No ____________ de profesión ___________________ abono la propuesta presentada por ____________________, para lo cual anexo lo siguiente.

Fotocopia de la Tarjeta Profesional de ___________________________________

Certificado de vigencia expedido por ____________________________________

Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía. __________________________________

NOMBRE. _________________________________________________________

FIRMA____________________________________________________________ Anexo 4 - Formato de certificado para acreditar experiencia. Proceso de Contratación XX-2016

Requisito Si No Información Adicional Declaramos, bajo nuestra responsabilidad que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada. __________________________________________ Firma del Proponente Nombre: [Insertar información] Documento de Identidad: [Insertar información]


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 80 de 83



Anexo 5 - Formato de oferta económica. Proceso de Contratación XX-2016 Proponente. _______________________________ Fecha: _______________________ ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT-TOTAL V/UNITARIO V/TOTAL

SUBTOTAL

ADMINISTRACIÓN %

TOTAL

Se debe presentar un formato por cada escuela presupuestada Valor total total dela propuesta: $_____________ __________________________________________ Firma del Proponente Nombre: [Insertar información] Documento de Identidad: [Insertar información]


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 81 de 83



Anexo 6 - Formato de Capacidad Residual Proceso de Contratación XX-2016 PROPONENTE: ______________________________________________________ INTEGRANTE (en el caso de proponentes plurales): _________________________________ Con el fin de acreditar la capacitación residual de contratación (Cr) a continuación nos permitimos relacionar los contratos adjudicados y en ejecución que afecten mi capacidad, en los siguientes términos:

Contrato

Valor del contrato en

ejecución y/o adjudicado

Entidad contratante

Plazo de Ejecución

% de Participación

Fecha de Inicio

(MM-AA)

Fecha de Terminación

(MM-AA)

TOTAL

Información Proveniente del Estado

de Resultados AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

Ingresos operacionales Depreciación Amortización

Información Proveniente del Balance General

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

Activo Corriente Pasivo Corriente

Propiedad planta y equipo neto

Valor de contratos de obra certificación en el RU (Para cálculo de la capacidad residual )

a) Valor contratos RUP SMLV

b) Salario de la vigencia 2016 SMLV

(a*b) Total valor presente

Número de empleados de la empresa

$689.454


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 82 de 83



______________________________ ______________________________ Firma del Proponente Firma del Contador Público Nombre: [Insertar información] Nombre: [Insertar información] Documento de Identidad: [Insertar información] Documento de Identidad: [Insertar información] Matrícula Profesional: [Insertar información] El contador debe Anexar: Tarjeta profesional, cedula y certificado de la junta central de contadores

NOTAS

1) En el caso de los proponentes plurales se deberá diligenciar un formato por cada uno de los integrantes.

2) Declaro bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la suscripción de este documento, que la información contenida en el presente anexo es cierta y plenamente verificable en los documentos soportes correspondientes.

3) La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente, y deberá allegarse al mismo la documentación que la soporte.

4) Se deberá anexar la fotocopia de la cédula, la matricula profesional y el certificado de vigencia de la matrícula del contador que avala la presente información.


LP-001-2016

Código: VC-PL-FR01

Versión: 01


Página 83 de 83



Anexo 7 – Personal a emplear en la obra Lugar y fecha Señores EL MUNICIPIO DE ITUANGO

Referencia: Proceso de Contratación - XX-2016 Estimados señores: Yo el suscrito: (Nombre y Apellidos) [Insertar información], identificado con cédula de ciudadanía número [Insertar información] de [Insertar información], de acuerdo con los Pliegos de Condiciones, presento la siguiente propuesta de estímulo a la industria nacional, y en caso de que nos sea aceptada por EL MUNICIPIO DE ITUANGO , nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente y a vincular a la obra: El ________________ ( )% (Indicar en letras y números) de la mano de obra calificada y no calificada del Área Metropolitana Centro Occidente para el presente Proceso de Contratación. __________________________________________ Firma del Proponente Nombre: [Insertar información] Documento de Identidad: [Insertar información]

Documents

CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS … · 2016-10-27 · (Artículo 2.2.1.2.2.1.8. del Decreto 1082 de 2015) PROCESO DE LICITACION PÚBLICA LP-001-2016