CONTRATO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS VASO DE LECHE AO 2010
Municipalidad Distrital
De Alca
CONTRATO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS VASO DE LECHE AO 2010
Conste por el presente documento, el contrato de ADQUISICION DE
SUMINISTRO DE ALIMENTOS, que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ALCA con Registro nico de Contribuyentes (RUC) N
20312437776, con domicilio en Plaza de Armas s/n distrito de Alca;
debidamente representado por el seor Alcalde BENJAMIN BARRIOS
BELLIDO, identificado con DNI N 29596134, a quien en adelante se le
denominar LA ENTIDAD, y de la otra parte la empresa ALIMENTACION
NUTRICION Y SALUD EIRL, con RUC. N 20498377981, con domicilio en
Vctor Andrs Belaunde Mz. D Lote 8 Distrito de Cerro Colorado, Regin
Arequipa, debidamente representada por su Representante Legal, Sra.
ALIDIA ANA PIZARRO ROJAS, identificado con DNI N 29642383, a quien
en adelante se le denominar EL CONTRATISTA en los siguientes
trminos y condiciones:
CLUSULA PRIMERA: OBJETO
Con fecha 05 de Febrero del 2010, el Comit Especial Permanente
adjudic la Buena Pro de la ADJUDICACIN DE MENOR CUANTA N
002-2010-MDA orientada a la ADQUISICION DE ALIMENTO ENRIQUECIDO
LACTEO Y HOJUELAS DE CEREALES PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE AO
2010 a la empresa ALIMENTACION NUTRICION Y SALUD EIRL, cuyos
detalles, importes unitarios y totales constan en los documentos
integrantes del presente contrato.CLUSULA SEGUNDA: FINALIDAD DEL
CONTRATO
EL CONTRATISTA se obliga a brindar el suministro a LA ENTIDAD
adjudicados mediante proceso AMC N 002-2010-MDA orientado a la
ADQUISICION DE ALIMENTO ENRIQUECIDO LACTEO Y HOJUELA DE CEREALES
PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE AO 2010, de acuerdo a las
especificaciones tcnicas de las Bases del Proceso y las propuestas
tcnica y econmica.
TEMTIPO DE BIENUNIDADCANTIDADPRECIOMONTO TOTAL
01Alimento Enriquecido Lcteo Kilogramo46645.2524 486.00
02Hojuelas de CerealesKilogramo23325.2012 126.00
TOTAL36 612.00
CLUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/. 36 612.00
(Treinta y Seis Mil Seiscientos Doce con 00*/100 Nuevos Soles) a
todo costo, incluido IGV.Este monto comprende el costo del bien,
seguros e impuestos, as como todo aquello que sea necesario para la
correcta ejecucin de la prestacin materia del presente
contrato.
CLUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacin a EL CONTRATISTA
en Nuevos Soles en el plazo de 10 Das Hbiles, luego de la recepcin
formal y completa de la documentacin correspondiente, segn lo
establecido en el artculo 181 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar
la conformidad de la prestacin deber hacerlo en un plazo que no
exceder de los diez (10) das de ser estos recibidos. CLUSULA
QUINTA: FORMA DE ENTREGA, INICIO Y CULMINACIN DE LA PRESTACIN
Para los efectos de la entrega a que se refiere en la clusula
anterior, EL CONTRATISTA esta obligado a entregar el producto en
forma mensual y el producto se entregara los 25 de cada mes
anterior al reparto, porque el reparto a los beneficiarios se har
el primer da del Mes. El producto ser entregado, en el almacn que
indique la Municipalidad, tal como lo indica en el ANEXO N 01 en la
parte de Cronograma de Entrega que forman parte de las bases del
proceso:
MESALIMENTO ENRIQUECIDO LCTEOHOJUELAS DE CEREALES CRONOGRAMA DE
ENTREGAS
CANTIDAD EN KILOSCANTIDAD EN KILOSPOR MES
FEBRERO42421210 de Febrero 2010
MARZO42421225 de Febrero 2010
ABRIL42421225 de Marzo 2010
MAYO42421226 de Abril 2010
JUNIO42421225 de Mayo 2010
JULIO42421224 de Junio 2010
AGOSTO42421226 de Julio 2010
SETIEMBRE42421225 de Agosto 2010
OCTUBRE42421227 de Septiembre 2010
NOVIEMBRE42421226 de Octubre 2010
DICIEMBRE42421225 de Noviembre 2010
TOTALES46642332
El plazo de ejecucin de la prestacin se extender desde el 08 de
Febrero del 2010 hasta el 31 de Diciembre del 2010.CLUSULA SEXTA:
PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato est conformado por la oferta ganadora y los
documentos derivados del proceso de seleccin que establezcan
obligaciones para las partes.
CLUSULA SETIMA: CONFORMIDAD DE RECEPCIN DE LA PRESTACIN
La conformidad de recepcin de la prestacin se regula por lo
dispuesto en el Artculo 176 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
De existir observaciones se consignarn en el acta respectiva,
indicndose claramente el sentido de stas, dndose al contratista un
plazo prudencial para su subsanacin, en funcin a la complejidad del
bien. Dicho plazo no podr ser menor de dos (2) ni mayor de diez
(10) das calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no
cumpliese a cabalidad con la subsanacin, la Entidad podr resolver
el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que
correspondan.
Este procedimiento no ser aplicable cuando los bienes
manifiestamente no cumplan con las caractersticas y condiciones
ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuar la recepcin,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacin, aplicndose
las penalidades que correspondan.
CLUSULA OCTAVA: DECLARACIN JURADA DEL CONTRATISTA
El contratista declara bajo juramento que se compromete a
cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo
sancin de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso
de incumplimiento.
CLUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de recepcin de la prestacin por parte de LA
ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos
o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artculo 50 de la
Ley.
CLUSULA DCIMA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la
ejecucin de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le
aplicar al contratista una penalidad por cada da de atraso, hasta
por un monto mximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato vigente o, de ser el caso, del tem que debi ejecutarse
en concordancia con el artculo 165 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se
aplicar automticamente y se calcular de acuerdo a la siguiente
frmula:
Penalidad Diaria =0.10 x Monto
F x Plazo en das
Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) das o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) das.
Cuando se llegue a cubrir el monto mximo de la penalidad, LA
ENTIDAD podr resolver el contrato por incumplimiento.
Esta penalidad ser deducida de los pagos a cuenta, del pago
final o en la liquidacin final; o si fuese necesario se cobrar del
monto resultante de la ejecucin de las garantas de Fiel
Cumplimiento o por el Monto diferencial de la propuesta (de ser el
caso).
La justificacin por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el
Cdigo Civil y dems normas concordantes.
CLUSULA DCIMO PRIMERA: RESOLUCIN DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes podr resolver el contrato, de
conformidad con los artculos 40, inciso c), y 44 de la Ley, y los
artculos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD
proceder de acuerdo a lo establecido en el artculo 169 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
CLUSULA DCIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de la indemnizacin por dao ulterior, las sanciones
administrativas y pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo
eximen de cumplir con las dems obligaciones pactadas ni de las
responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.
CLUSULA DCIMO TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, sern de aplicacin las disposiciones
pertinentes del Cdigo Civil vigente y dems normas concordantes.
CLUSULA DCIMO CUARTA: SOLUCIN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje
administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten
durante la etapa de ejecucin contractual dentro del plazo de
caducidad previsto en los artculos 144, 170, 175 y 177 del
Reglamento o, en su defecto, en el artculo 52 de la Ley.
Facultativamente, cualquiera de las partes podr someter a
conciliacin la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al
arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segn lo
sealado en el artculo 214 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el
valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.
CLUSULA DCIMO QUINTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PBLICA
Cualquiera de las partes podr elevar el presente contrato a
Escritura Pblica corriendo con todos los gastos que demande esta
formalidad.
CLUSULA DCIMO SEXTA: VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios
en la parte introductoria del presente contrato.
De acuerdo con las Bases, las propuestas tcnicas y econmicas y
las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por
duplicado en seal de conformidad en el distrito de Alca a los Ocho
das del mes de Febrero del 2010. LA ENTIDAD EL CONTRATISTA
