CONTRATO DE OBRA CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO PRIVADO QUE RECONOCIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE SURTIRA LOS EFECTOS DE DOCUMENTO PUBLICO, MISMO QUE TRATA SOBRE CONTRATO DE OBRA, QUE SE SUSCRIBE BAJO LAS SIGUIENTES CLAUSULAS. PRIMERA.- DE LAS PARTES.- Son parte del presente contrato, , con, Empleado, con domicilio calle 6 de agosto y Villarroel, hábil a los efectos de ley, quien para los efectos del presente es el propietario de la obra y Sr., , C.I. 5730704 Or representante de LA EMPRESA con dirección Presidente Montes, hábil a los efectos de ley. SEGUNDA.- DE LA OBRA La obra se encuentra en las calles 6 de agosto y Villarroel, obra que se trata sobre la construcción de un edificio de 10 pisos, el tiempo de ejecución será de 400 días calendario, computable desde el diez de febrero de dos mil doce concluida la obra en la fecha determinada TERCERA.- DEL PRECIO El precio que se convino para la construcción de los 10 pisos más los materiales incluidos es decir obra mano en llave es de, BS. 4.000.000.oo (CUATRO MILLONES BOLIVIANOS) debiendo entregar un anticipo del 20% del precio total de la obra. CUARTA.- Se deja constancia de que, al presente el propietario ha previsto todo el trámite de los planos de construcción de su inmueble para la aprobación de la alcaldía, de manera que la Constructora ROCA deberá entregar el edificio en el plazo establecido, habiendo de comenzar la obra en la fecha establecida sin perjuicio o retraso alguno por parte del propietario. QUINTA.- CLAUSULA COMPROMISORIA. En caso de existir controversias surgidas durante el proceso de construcción, todas estas por acuerdo voluntario libre y sin presión de ninguna naturaleza, ambas partes acuerdan buscar la solución de las mismas por la via arbitral. SEXTA.- CONFORMIDAD.
CONTRATO DE OBRACONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO PRIVADO QUE
RECONOCIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE SURTIRA LOS EFECTOS DE
DOCUMENTO PUBLICO, MISMO QUE TRATA SOBRE CONTRATO DE OBRA, QUE SE
SUSCRIBE BAJO LAS SIGUIENTES CLAUSULAS.PRIMERA.- DE LAS PARTES.-Son
parte del presente contrato, , con, Empleado, con domicilio calle 6
de agosto y Villarroel, hbil a los efectos de ley, quien para los
efectos del presente es el propietario de la obra y Sr., , C.I.
5730704 Or representante de LA EMPRESA con direccin Presidente
Montes, hbil a los efectos de ley.SEGUNDA.- DE LA OBRALa obra se
encuentra en las calles 6 de agosto y Villarroel, obra que se trata
sobre la construccin de un edificio de 10 pisos, el tiempo de
ejecucin ser de 400 das calendario, computable desde el diez de
febrero de dos mil doce concluida la obra en la fecha
determinadaTERCERA.- DEL PRECIOEl precio que se convino para la
construccin de los 10 pisos ms los materiales incluidos es decir
obra mano en llave es de, BS. 4.000.000.oo (CUATRO MILLONES
BOLIVIANOS) debiendo entregar un anticipo del 20% del precio total
de la obra.CUARTA.- Se deja constancia de que, al presente el
propietario ha previsto todo el trmite de los planos de construccin
de su inmueble para la aprobacin de la alcalda, de manera que la
Constructora ROCA deber entregar el edificio en el plazo
establecido, habiendo de comenzar la obra en la fecha establecida
sin perjuicio o retraso alguno por parte del propietario.QUINTA.-
CLAUSULA COMPROMISORIA.En caso de existir controversias surgidas
durante el proceso de construccin, todas estas por acuerdo
voluntario libre y sin presin de ninguna naturaleza, ambas partes
acuerdan buscar la solucin de las mismas por la via arbitral.
SEXTA.- CONFORMIDAD.Nosotros, , ambos mayores de edad, manifestamos
nuestra plena conformidad con todos y cada uno de los trminos del
presente y nos sometemos a su fiel cumplimiento.Es suscrito en la
ciudad de Oruro, a Escritura No 123 de 2 de enero de 2012.
![Contrato de obra pública [número de contrato] tipo para la](https://img.pdfslide.es/doc/110x75/619fc80b2ca58668b7302295/contrato-de-obra-pblica-nmero-de-contrato-tipo-para-la-.jpg)
