CONVOCATORIA AL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA ... · Folio de la Credencial para votar con Fotografía (IFE), o número de Cedula Profesional, Cartilla del SMN, etc. _____

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-817024971-N4-2015 Página 1 de203

CONVOCATORIA AL PROCEDIMIENTO DE

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

CORRAL DE TOROS TLALTIZAPAN DE ZAPATA,

MORELOS


TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS

FORMATO PARA REGISTRO (PERSONAS FÍSICAS O MORALES)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL


MANIFESTACIÓN DEL INTERES POR PARTICIPAR (PERSONAS FÍSICAS O MORALES)

(NOMBRE) , Manifiesto mi interés por participar en el Procedimiento de Licitación Pública Nacional N° XXXXXXXX-XXX-XX relativo a la “XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX EN EL MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS”, y bajo protesta de decir verdad, que cuento con facultades suficientes para suscribir la participación, a nombre y representación de (LICITANTE).

Nombre, denominación o razón social: Registro Federal de Contribuyentes: DOMICILIO Calle y número: Colonia: Delegación o Municipio: Código Postal: Entidad Federativa: Teléfonos: Fax: Correo electrónico: Número y fecha de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva : Nombre, número y lugar del Notario público ante el cual se dio fe de la misma:

Datos de inscripción en el Registro Público de Comercio:

Inscrita en el Registro Público de Comercio de (entidad federativa) ____________________ bajo (folio, número, libro, partida, según aplique) ________________________el (fecha) ____________.

Relación de accionistas: Apellido paterno: Apellido materno: Nombre(s): Descripción del objeto social:

NOTA: EL OBJETO SOCIAL DEBE ESTAR RELACIONADO DIRECTAMENTE CON EL OBJETO DEL SERVICIO QUE SE LICITA; EN CASO DE REQUERIR MAS ESPACIO SE PODRA UTILIZAR OTRA HOJA.

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA (cuando aplique)

Número y fecha de la Escritura Pública:

Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se dio fe de la misma: Datos de inscripción en el Registro Público de Comercio: Inscrita en el Registro Público de Comercio de (entidad federativa) ____________________ bajo (folio, número, libro, partida, según aplique) ________________________el (fecha) ____________.


DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL Nombre del apoderado o representante:

Registro Federal de Contribuyentes: DOMICILIO Calle y número: Colonia: Delegación o Municipio: Código Postal: Entidad Federativa:

Teléfonos: Fax Folio de la Credencial para votar con Fotografía (IFE), o número de Cedula Profesional, Cartilla del SMN, etc. _____ Cargo del apoderado o representante: (Representante Legal, Apoderado Legal, Administrador Único, Gerente General, Director General, etc). Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades

Número y fecha de la escritura pública ____ Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:

Datos de inscripción en el Registro Público de Comercio: (Siempre que el poder se haya otorgado antes de la reforma al Código de Comercio que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 2 de junio de 2009).

Inscrita en el Registro Público de Comercio de (entidad federativa) ____________________ bajo (folio, número, libro, partida, según aplique) ________________________el (fecha) ____________.

Así mismo nombro al ____________________________________________________ como la persona designada para asistir a los eventos que se lleven a cabo con motivo de este procedimiento. Folio de la Credencial para votar con Fotografía (IFE), Cedula Profesional, Cartilla del SMN, etc. ____________________________ ______________________________ ____________________________ Otorga Acepta

Firma del Representante Legal Firma del designado

Se deberá anexar copia de la identificación de la persona que otorga y de la persona que acepta la designación.

A T E N T A M E N T E

Nombre, denominación o razón social R.F.C. Nombre y Firma del Representante Legal Que tenga facultades para ello


Tlaltizapan de Zapata, Mor., a de de 20XX.

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS Profa. Ma. Cruz Bastida Muñoz Presidenta Municipal Constitucional P R E S E N T E

En relación con la Licitación Pública Nacional número XXXXXXXX –XX-XX, referente a los trabajos de: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX, en el Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos. Manifiesto mi aceptación de que se tendrá por no presentada mi proposición, cuando el sobre que la contenga se encuentre abierto o por cualquier otra causa ajena al Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos. A T E N T A M E N T E Denominación o Razón Social R.F.C. Nombre y Firma del Representante Legal Que tenga facultades para ello

MEMBRETE DE LA

EMPRESA


CONVOCATORIA AL PROCEDIMIENTO DE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS


Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos.

CONVOCATORIA A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL

LA-817024971-N4-2015

ÍNDICE

CAPÍTULO

PAGINA No.

CAPÍTULO I Objeto 9

CAPÍTULO II Terminología 9

CAPÍTULO III Información Específica Sobre el Procedimiento 11

CAPÍTULO IV Requisitos a Satisfacer por los Interesados 16

CAPÍTULO V Eventos Concursales 28

CAPÍTULO VI Criterios Claros y Detallados para la Evaluación de las Propuestas 31

CAPÍTULO VII Desechamiento de Propuestas, Cancelación, Nulidad Total y Licitación Desierta 44

CAPÍTULO VIII Inconformidades 46

CAPÍTULO IX Contratación 46

CAPÍTULO X Área Responsable de la ejecución de los Trabajos 47

CAPÍTULO XI Garantías y Póliza de Seguro 49

CAPÍTULO XII Sanciones por Incumplimiento 50

CAPÍTULO XIII Pena Convencional 51

CAPÍTULO XIV Suspensión, Rescisión Administrativa o Terminación Anticipada del Contrato 52

CAPÍTULO XV Recepción de los Trabajos, Finiquito y Terminación del Contrato 54

CAPÍTULO XVI Conciliación 57

CAPÍTULO XVII Anexos Legales, Financieros, Técnicos y Económicos 57


Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos., convoca a la Licitación Pública Nacional LA-817024971-N4-2015 para la contratación de los

trabajos relativos a: “ CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO AL AIRE LIBRE EN EL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS”.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los artículos 3, 24, 26 fracción I, 27 fracción I, 29, 30 fracción I, 31 al 39 de la Ley y demás relativos y aplicables del Reglamento, así como las demás disposiciones normativas aplicables. “El Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos”, a través de la Dirección de Obras, lleva a cabo el procedimiento de licitación de referencia, con sujeción a la siguiente convocatoria:

CAPÍTULO I

OBJETO En este documento se establecen los requerimientos, requisitos y criterios que regirán durante la Licitacion Publica Nacional LA-817024971-N4-

2015, que implementa el Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos., para la contratación de los trabajos relativos a: “CONSTRUCCIÓN DE

AUDITORIO AL AIRE LIBRE EN EL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS”.

ORIGEN DE LOS RECURSOS.

PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LA CONVOCANTE CUENTA CON RECURSOS DEL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, ANEXO 20.3 FONDO DE CULTURA PARA EL EJERCICIO 2015, AUTORIZADOS MEDIANTE CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS FECHA 24 DE FEBRERO DE 2015.

CAPÍTULO II TERMINOLOGÍA

Para los efectos de estas bases se entenderá por: Municipio: El Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos. SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. SFP: Secretaría de la Función Pública. SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. CONVOCATORIA Bases en que se desarrollará el procedimiento y descripción de los requisitos de A LA LICITACION: participación. LICITACIÓN: Procedimiento de contratación de licitación pública o de invitación a cuando menos tres personas. LICITANTE: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o de invitación a cuando menos tres

personas. CONTRATISTA: Persona que celebre contrato de Obra Pública o de Servicios Relacionados con las Mismas.

COMPRANET: Sistema electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

LEY: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. IVA: Impuesto al Valor Agregado.

CONTRATO: El documento legal en el que El Municipio y el licitante ganador formalizan la relación jurídica.

RFC: Registro Federal de Contribuyentes. INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores. PROPOSICIÓN Es la propuesta que reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la


SOLVENTE: convocatoria a la licitación las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “El Municipio” y por lo tanto garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

PERSONAL: El personal técnico que proponga el licitante encargado de la administración, supervisión y ejecución de los trabajos o servicios.

SUPERINTENDENTE: El representante del contratista ante “El Municipio” para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos.

BITACORA: Instrumento Técnico que constituye en medio de comunicación entre las partes que formalizan el contrato, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de comunicación electrónica caso en el cual se denominara Bitácora Electrónica, u otros medios autorizados en los términos del Reglamento, en cuyo caso se denominará Bitácora Convencional.

AREA RESPONSABLE La facultada en “El Municipio” para llevar a cabo la administración, control y seguimiento DE LA EJECUCIÓN DE de los trabajos hasta la conclusión definitiva del contrato de obra pública o de servicios LOS TRABAJOS: relacionados con las mismas. AREA REQUIRENTE La que en “El Municipio” solicite o requiera formalmente la contratación de obras públicas DE LA o servicios relacionados con las mismas, o bien aquella que los utilizará. CONTRATACIÓN: AREA TÉCNICA: La que en “El Municipio” elabora las especificaciones que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la

parte técnica de la proposición y responde a las dudas que se presenten en la junta de aclaraciones. DIRECCIÓN DE Dirección de Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras Públicas, Planeación y Desarrollo OBRAS: PROYECTO DE Documento que contiene la versión preliminar de una convocatoria a la licitación CONVOCATORIA: pública, el cual es difundido con ese carácter en CompraNet por “El Municipio”. SOBRE CERRADO: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido solo puede ser conocido en el acto de

presentación y apertura de proposiciones en término de la Ley. MIPYME: Las micro, pequeñas y medianas empresas de Nacionalidad Mexicana a que hace referencia la Ley para el

desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa. EMA: Entidad Mexicana de Acreditación A.C.

TRABAJOS: Obra Pública o Servicios Relacionados con la Obra Pública, objeto del presente Procedimiento.

MARCO JURÍDICO

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. c) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. d) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. e) Ley Federal de Procedimiento Administrativo. f) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. g) Ley Federal de Metrología y Normalización. h) Ley Federal de las Entidades Paraestatales i) Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental j) Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas k) Código Civil Federal l) Código Federal de Procedimientos Civiles. m) Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas n) Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. o) Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. p) Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales q) Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2015 r) Y demás disposiciones normativas aplicables.


CAPÍTULO III

INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL PROCEDIMIENTO Con fundamento en el artículo 31 Fracción XIV de la Ley, no podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos de los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En relación con el supuesto establecido en la fracción II del artículo 51 de la Ley, los licitantes se deberán apegar a lo dispuesto en la fracción I del artículo 48 del Reglamento. En apego a la fracción VI del artículo 34 del Reglamento, una vez recibidas las proposiciones estas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que se consideran vigentes dentro del Procedimiento hasta su conclusión.

1. CONVOCATORIA A DISPOSICION DE PARTICIPANTES Para consultar esta convocatoria, los interesados podrán revisarlas directamente en las oficinas de la Dirección de Obras del “Municipio”, Sita en Calle Hidalgo Sur, Esquina Ignacio Zaragoza, Col. Centro, C.P. 62770, Tlaltizapán de Zapata, Morelos. En horario de 09:00 a las 15:00 horas, de lunes a viernes a partir del día 18 DE JUNIO DE 2015. O bien, se encuentran disponibles para consulta en Internet http://compranet.funcionpublica.gob.mx

2. MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Con fundamento en el artículo 34 de la Ley, “El Municipio”, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen. CUALQUIER MODIFICACION A LA CONVOCATORIA, INCLUYENDO LAS QUE RESULTEN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, FORMARÀ PARTE DE LA CONVOCATORIA Y DEBERÁ SER CONSIDERADA POR LOS LICITANTES EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPOSICIÓN.

3. CONDICIONES ECONÓMICAS a) ANTICIPOS “EL LICITANTE” deberá considerar obligatoriamente el importe del anticipo para la determinación del costo financiero de su propuesta. El anticipo se otorgará para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de la obra la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas y demás instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos de instalación permanentemente y demás insumos, “El Municipio” otorgará un anticipo del 30 % (TREINTA POR CIENTO) del monto total del contrato, que deberá aplicarse exclusivamente para la ejecución de los trabajos objeto del mismo, en apego a lo establecido en la fracción II del artículo 50 de la Ley y 138 de su Reglamento. El anticipo se otorgara mediante transferencia electrónica por “El Municipio”, previa presentación de la factura, solicitud de anticipo y póliza de fianza de anticipo correspondiente, en el entendido de que no serán aceptadas por “El Municipio” las facturas y póliza de fianza presentadas por “EL CONTRATISTA” con errores u omisiones. Cuando “EL CONTRATISTA” acredite la entrega del anticipo por medio de la factura electrónica, dicha factura deberá venir acompañada de la copia de la verificación del comprobante fiscal por Internet expedida por el SAT. “EL CONTRATISTA” se obliga a garantizar el anticipo, mediante una póliza de fianza que deberá presentarse el día de la firma del contrato, en la Tesorería del Municipio y será por la totalidad del monto del anticipo incluyendo IVA. El importe del anticipo se pondrá a su disposición contra la entrega de dicha garantía y así como la presentación del recibo correspondiente debidamente requisitado, por la persona que acredite estar debidamente facultada por “EL CONTRATISTA” para tales efectos. De conformidad con la fracción I del artículo 50 de la Ley, se le indica a “EL CONTRATISTA” que la entrega de anticipo se otorgará en una sola exhibición y previamente a su entrega, “EL CONTRATISTA” deberá presentar a la DIRECCIÓN DE OBRAS, el programa en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo a fin de requerir, durante la vigencia del contrato, la información conforme a la cual se acredite el cumplimiento del citado programa, en apego a lo establecido en el artículo 138 del Reglamento.

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/


Una vez autorizado el anticipo correspondiente, “El Municipio” considerará el mismo como un importe pagado, conforme a lo establecido en los artículos 142 del Reglamento. La amortización del anticipo se realizará conforme a lo establecido en el artículo 143 del Reglamento. Cuando no se entregue el anticipo a tiempo por causas imputables a “EL Municipio”, será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado; así mismo, cuando sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA” y este no entregue la garantía de anticipo dentro de la fecha señalada, no procederá el diferimiento y por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 fracción I de la ley. La fianza para garantizar el anticipo otorgado, solamente se liberará cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado, previa autorización escrita de “El Municipio”. En el caso de que “EL CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en la última estimación correspondiente, se hará efectiva la fianza. En el caso de que “EL CONTRATISTA” destine el importe del anticipo a fines distintos a los consignados en el contrato, “El Municipio” exigirá de inmediato a “EL CONTRATISTA” la devolución del anticipo y sus accesorios y además en su caso, se hará efectiva la póliza de garantía, así mismo en caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación del Ejercicio Fiscal correspondiente, en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por días calendario, desde que se venció el plazo correspondiente hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposición de “El Municipio” de conformidad con lo señalado en los artículos 50 y 55 de la Ley. Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión administrativa de contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a “El Municipio” en un plazo no mayor de 10 días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al contratista la determinación de dar por rescindido el contrato. b) PAGO DE ESTIMACIONES Los contratos de obra pública y de servicios relacionados con las mismas serán pagados contra la presentación y aprobación de estimaciones de los trabajos ejecutados a partir de que hayan sido autorizadas por parte de la residencia de obra de “El Municipio” y que el contratista haya presentado su factura y estimación de conformidad con lo establecido en los artículos 54 de la Ley y en los artículos 118, 127 al 133 del Reglamento. El pago se cubrirá, vía electrónica por transferencia o cadenas productivas, por lo que deberán enviar a la Subdirección de Recursos Financieros una carta firmada por el representante legal, autorizando que todos los pagos relacionados con el contrato en referencia, se realicen vía transferencia electrónica, indicando en el escrito lo siguiente: Denominación, Denominación del banco, Sucursal, Número de Cuenta y Clabe bancaria Estandarizada (18 dígitos). En caso de que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar estas cantidades más los intereses correspondientes, conforme a lo establecido en el Artículo 55 segundo párrafo de la Ley. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso en particular y se computarán por días naturales, desde la fecha de pago hasta la cual se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El Municipio”. El retraso en el pago de estimaciones en que incurra “El Municipio”, diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud de “EL CONTRATISTA”, a través del convenio respectivo. No procederá dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a “EL CONTRATISTA”. c) RETENCIONES:

Para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el “licitante” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se harán las siguientes deducciones: A).- EL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DESTINADO AL ÓRGANO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. B).- EL 1 (UNO) AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA LA ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. C).- EL 2 (DOS) AL MILLAR PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES DEL RAMO DE LA CONSTRUCCIÓN A CARGO DEL “ICIC” D).- EL 2 (DOS) AL MILLAR PARA OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL A CARGO DE EL SISTEMA DIF MUNICIPAL.


4. MONEDA En apego al artículo 31 fracción VI de la Ley, la proposición deberá presentarse en moneda nacional y el pago de los trabajos se realizará en

moneda nacional.

5. IDIOMA Las proposiciones técnicas y económicas, y en general toda la documentación a exhibir por los licitantes deberá ser presentada en idioma español.

6. IMPUESTOS Los impuestos que se deriven del contrato serán a cargo de “EL LICITANTE” ganador, “El Municipio” solamente trasladará el importe correspondiente al IVA, en términos de la Ley en la materia.

7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

La proposición será entregada en un solo sobre, claramente identificado en su parte exterior y completamente cerrado, La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica, salvo tratándose del catálogo de conceptos y EL PROGRAMA GENERAL DE OBRAS, mismos que deberán ser firmados en cada hoja.

En apego al segundo párrafo del artículo 59 del Reglamento y numeral 29 del acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observase para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental denominado CompraNet, el licitante es el único responsable de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

El licitante deberá presentar el formato de recepción de documentos debidamente requisitado con el número de hojas correspondiente a cada uno de los anexos, con el objeto de que sirva de constancia de la recepción de la documentación que se entregue en el acto de presentación y apertura de proposiciones y en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública.

Los licitantes deberán:

Presentar cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el Licitante.

En caso de que “EL CONTRATISTA” entregue información de naturaleza confidencial y/o reservada, deberá señalarlo expresamente por escrito a la convocante, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental. La documentación distinta a la propuesta técnica y económica podrá entregarse a elección del Licitante fuera del sobre cerrado. Ninguna de las condiciones contenidas en la presente convocatoria a la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los

licitantes, podrán ser negociadas, de conformidad con el artículo 27 cuarto párrafo de la Ley.

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS El plazo estimado de ejecución de los trabajos será de ciento veinte (120) días naturales, siendo la fecha estimada de inicio el día 07 DE JULIO DE 2015 y termino 03 DE NOVIEMBRE DE 2015.

9. PRECIOS UNITARIOS. El precio unitario es considerado como el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme a las especificaciones de construcción y normas de calidad, de conformidad con el artículo 185 del Reglamento. El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad de “EL CONTRATISTA” y los cargos adicionales; conforme a lo establecido en los artículos 185 al 220 del Reglamento.


Los precios unitarios de los conceptos de trabajo deberán expresarse en moneda nacional, las unidades de medida de los conceptos de trabajo corresponderán al Sistema General de Unidades de Medida, conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por Conceptos No Previstos en el Catálogo Original del Contrato, la Residencia de obra conjuntamente con el Área Técnica responsable de la ejecución de los trabajos (Dirección de Obras), determinarán su procedencia, la que deberá estar debidamente justificada, sujetándose a lo establecido en el artículo 105 del Reglamento.

10. AJUSTE DE COSTOS Cuando a partir de la presentación de proposiciones, ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por la fracción XXVII del artículo 31, artículo 56 y la fracción I del artículo 57 de la Ley. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito. El ajuste de costos directos deberá de llevarse a cabo mediante el procedimiento siguiente: La revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste. Lo anterior se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en los artículos 57 fracción I y 58 de la Ley y en los artículos 136, 173 al 175, 177 y del 178 al 180 del Reglamento.

De conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 56 de la Ley, cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será “El Municipio” quien lo determinará en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique.

11. DIVISIBILIDAD E INDIVISIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Con el propósito de cumplir con el artículo 91 del reglamento relativo a la divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones contractuales a la aplicación total o proporcional de las garantías de cumplimiento de los contratos, “EL MUNICIPIO” informa que debido a la naturaleza de la obra relativa a esta convocatoria no se permite la divisibilidad de los trabajos y por tanto la garantía de cumplimiento de este contrato se deberá aplicar por el monto total de las obligaciones a garantizar, cuando se presente un incumplimiento en alguna de las obligaciones contractuales.

12. PARA ESTE PROCEDIMIENTO DE LICITACION NO SE SUBCONTRATARÁ

CAPÍTULO IV REQUISITOS A SATISFACER POR LOS INTERESADOS

La elaboración de proposiciones se hará cumpliendo con todos y cada uno de los siguientes lineamientos y se presentarán debidamente firmados los documentos en su última hoja de cada anexo, salvo tratándose del catálogo de conceptos y EL PROGRAMA GENERAL DE OBRAS, mismos que deberán ser firmados en cada hoja. Y en sobre cerrado, debidamente identificado con el nombre de la persona física y/o moral al frente del mismo. SE ADJUNTA FORMATO PARA LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGA. De conformidad con lo dispuesto en la fracción IX del artículo 34 del Reglamento, como anexo A, se incluye el formato para la verificación de la recepción de los documentos que el licitante presente relativos a los requisitos establecidos en la presente convocatoria, mismo que deberá ser firmado por el representante del licitante y el servidor público facultado para presidir el evento al finalizar el acto de presentación y apertura de proposiciones.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 41 DEL REGLAMENTO, LA PROPOSICIÓN DEBERÁ SER FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA PARA ELLO EN LA ÚLTIMA HOJA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS ANEXOS Y FORMAN PARTE DE LA MISMA, POR LO QUE NO PODRÁ DESECHARSE CUANDO LAS DEMÁS HOJAS QUE LA INTEGRAN O SUS ANEXOS CAREZCAN DE FIRMA, SALVO TRATÁNDOSE DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y EL PROGRAMA GENERAL DE OBRAS, MISMOS QUE DEBERÁN SER FIRMADOS EN CADA HOJA.


Los licitantes que proporcionen información falsa, o actúen con dolo o mala fe, serán sancionados en los términos establecidos en los artículos 77, 78 y 79 de la Ley. La presentación de los anteriores documentos servirá para constatar que la persona presentó los requisitos legales requeridos, sin perjuicio de su análisis detallado, conforme a lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley.

ANEXOS “L” REQUISITOS LEGALES

L-1 ACREDITACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA Con fundamento en el artículo 36 primer párrafo del Reglamento, el licitante deberá presentar como requisito de participación, un escrito mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad Mexicana, así mismo, que previo a la firma del contrato, en caso de que este se le adjudique, presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos que establece el artículo 36 del Reglamento, tomando como referencia el formato identificado como ANEXO L-1. En caso de participación conjunta cada integrante lo deberá presentar. L-2 ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD Con fundamento en el artículo 61 fracción VI del Reglamento, el licitante deberá presentar un escrito mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representado, mismo que contendrá los datos siguientes: L-2a En caso de ser persona física I) DATOS DEL LICITANTE: 1.- Folio del acta de nacimiento o de su carta de naturalización (señalar la autoridad que la expidió) 2.- Folio de la credencial para votar, o número de cédula profesional, o cartilla del servicio militar nacional, o pasaporte, etc. 3.- Registro Federal de Contribuyentes 4.- Domicilio 4.1 Calle y número 4.2 Colonia 4.3 Delegación o Municipio 4.4 Entidad Federativa 4.5 Código Postal 5.- Teléfono 6.- Fax (en caso de contar con él) 7.- Correo electrónico (en caso de contar con él) II) DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE DEL LICITANTE (CUANDO SE TENGA E INTERVENGA EN ESTE PROCEDIMIENTO) 8.- Nombre completo 9.- Registro Federal de Contribuyentes


10.- Domicilio 10.1 Calle y número 10.2 Colonia 10.3 Delegación o Municipio 10.4 Entidad Federativa 10.5 Código Postal 11.- Teléfono 12.- Fax (en caso de contar con él) 13.- Folio de la credencial para votar, o número de cédula profesional, o cartilla del servicio militar nacional, o pasaporte, etc. III) DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL EL APODERADO O REPRESENTANTE DEL LICITANTE ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES 14.- Escritura pública número 15.- Fecha 16.- Nombre del fedatario público (notario) 17.- Número 18.- Lugar del fedatario público ante el cual se otorgó la escritura pública Así mismo, el licitante deberá adjuntar copia simple legible por ambos lados de una identificación oficial vigente con fotografía, así como de ser el caso, la de su apoderado o representante, (pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar), lo anterior de conformidad con el artículo 61, fracción X del Reglamento. L-2b En caso de ser persona moral I) DATOS DEL LICITANTE: 1.- Denominación o Razón Social 2.- Registro Federal de Contribuyentes 3.- Domicilio: 3.1 Calle y número 3.2 Colonia 3.3 Delegación o Municipio 3.4 Entidad Federativa 3.5 Código Postal 4.- Teléfono 5.- Fax (en caso de contar con él) 6.- Correo electrónico (en caso de contar con él) 7.- Número y fecha de la escritura pública o póliza en la que consta su acta constitutiva 8.- Nombre, número y lugar del fedatario público (notario o corredor público) ante el cual se dio fe de la misma 9.- Inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el (folio, número, libro, partida, según aplique y fecha) 10.- Relación de accionistas: (señalar apellido paterno, apellido materno y nombre o nombres) 11.- Descripción del objeto social (NOTA: EL OBJETO SOCIAL DEBE ESTAR RELACIONADO DIRECTAMENTE CON EL OBJETO DE LA OBRA O SERVICIO QUE SE LICITA) II) REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA (CUANDO APLIQUE)


12.- Número y fecha de la escritura pública o póliza en la que consta su reforma 13.- Nombre, número y lugar del fedatario público (notario o corredor público) ante el cual se dio fe de la misma 14.- Inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el (folio, número, libro, partida, según aplique y fecha) III) DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE DEL LICITANTE 15.- Nombre del apoderado o representante 16.- Registro Federal de Contribuyentes 17.- Domicilio: 17.1 Calle y número 17.2 Colonia 17.3 Delegación o Municipio 17.4 Entidad Federativa 17.5 Código Postal 18.- Teléfono 19.- Fax (en caso de contar con él) 20.- Folio de la credencial para votar, o número de cédula profesional, o cartilla del servicio militar nacional, o pasaporte, etc. 21.- Cargo del apoderado o representante: (representante legal, apoderado legal, administrador único, gerente general, director general, etc.) IV) DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL EL APODERADO O REPRESENTAN TE DEL LICITANTE ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES 22.- Número y fecha de la escritura pública o póliza 23.- Nombre, número y lugar del fedatario público (notario o corredor público) ante el cual se otorgó (Siempre que el poder sea general y se haya otorgado antes de la reforma al Código de Comercio del 2 de junio de 2009 se deberán insertar los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio) 24.- Inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el (folio, número, libro, partida, según aplique y fecha) Así mismo, se deberá adjuntar copia simple legible por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía del apoderado o representante del licitante, (pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar), lo anterior de conformidad con el artículo 61, fracción X del Reglamento. L-2c En caso de participación de dos o más interesados en forma conjunta Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán acreditar en forma individual los ANEXOS L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-7 y F, además celebrar un convenio privado, que deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 36 segundo párrafo de la Ley y en las fracciones II y III del artículo 47 del Reglamento y conforme al modelo de convenio privado de proposición conjunta que se integra a esta convocatoria como ANEXO L-2c, donde se deberá especificar con claridad las partes de los trabajos que cada persona se obliga a ejecutar, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. En el convenio de propuestas conjuntas las partes deberán precisar que los integrantes quedarán obligados de forma solidaria, para efectos del presente procedimiento de contratación y del contrato que se firme, en caso de que su propuesta resulte ganadora. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común, haciendo la precisión que dicho representante deberá firmar la propuesta conjunta. De conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 36 de la Ley, para el supuesto de que la propuesta conjunta resulte ganadora, el contrato será firmado por cada uno de los licitantes o en su caso por el representante o apoderado de cada uno de ellos, según corresponda. L-3 DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Y DOMICILIO CONVENCIONAL, en caso de contar con él, el licitante deberá señalar mediante

escrito su dirección de correo electrónico para posibles notificaciones, de conformidad con el artículo 31, fracción XIII de la Ley. ANEXO L-3 (OPCIONAL). Así mismo, en dicho escrito deberá señalar su domicilio convencional para recibir toda clase de notificaciones que deriven de este procedimiento licitatorio, conforme a lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de la Ley.


L-4 MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY, con fundamento en la fracción IX inciso a) del artículo 61 del Reglamento el licitante mediante escrito deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos de los artículos 51 y 78 de la Ley, en caso de que el licitante sea una persona moral además deberá manifestar que sus socios, trabajadores y su representante legal no se encuentran en dichos supuestos.

L-5 MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EL LICITANTE MEDIANTE ESCRITO DEBERÁ SEÑALAR QUE CONOCE EL

SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que “El Municipio” hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, proporcione la propia convocante y el programa de suministro correspondiente, de conformidad con el artículo 44, fracción I del Reglamento. Así como la manifestación de conocer y haber considerado las normas para construcción e instalaciones de la “SCT”; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y demás normatividad aplicable, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, además de las modificaciones y aclaraciones que se hayan efectuado al procedimiento de contratación, derivadas de la junta de aclaraciones llevada a cabo, y su conformidad de ajustarse a sus términos por lo que no invocará su desconocimiento, ni solicitara modificaciones al contrato a suscribirse por este motivo, de conformidad con el primer párrafo del artículo 38 del Reglamento.

L-6 ACUSE DE RECIBO DE LA NOTA INFORMATIVA para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económico y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. (El licitante deberá integrar este anexo, dentro del sobre que contenga su propuesta).

L-7 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD el licitante mediante escrito deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a

través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de “El Municipio” induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que le otorgue condiciones más ventajosas, en relación con los demás participantes, de conformidad con el artículo 31, fracción XXXI de la Ley.

L-8 MANIFESTACIÓN, el licitante mediante escrito deberá señalar que conoce el contenido y alcances del modelo de contrato, del formato de

la póliza de seguro de responsabilidad civil, del formato de la carta cobertura, de los formatos de fianzas y su conformidad de ajustarse a sus términos. No será causal de desechamiento la omisión de alguno de los formatos.

L-9 ACUSE DE RECIBO DE LA NOTIFICACIÓN AL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES, en cumplimiento al lineamiento

Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2005, la convocante realiza la notificación correspondiente.

L-10 MANIFESTACIÓN que el contratista tomara las medidas necesarias para asegurar que cualquier extranjero que sea contratado por él o

por los proveedores involucrados en los trabajos, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permitan trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con el artículo 115 y demás aplicables del reglamento de la ley de migración.

ANEXO “F”

REQUISITOS FINANCIEROS Documentos que acrediten la CAPACIDAD FINANCIERA, “EL LICITANTE”, Se VERIFICARÁ en los estados financieros los aspectos indicados en la fracción VI del artículo 44 del Reglamento

a. Capital de Trabajo b. Capacidad para pagar sus obligaciones c. El grado de endeudamiento y Rentabilidad de la empresa

Deberá anexar: Declaraciones fiscales 2012 y 2013 o los estados financieros de estos dos últimos ejercicios fiscales que avalen que el Capital de Trabajo cubra el financiamiento de los dos primeros meses de ejecución de los trabajos de acuerdo con las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero y el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.

Para efecto de evaluación podrá anexar los estados financieros al mes de Diciembre de 2014 y Enero de 2015.

En empresas de nueva creación deberá presentar los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones.


Y se calculará de acuerdo con: a.- Capital de Trabajo deberá ser igual o mayor al importe de los trabajos a ejecutar en dos primeros meses de ejecución de los trabajos y deberá guardar congruencia con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.

Capital de Trabajo = Activo circulante – Pasivo a corto plazo

b.- Capacidad para pagar sus obligaciones

Liquidez Inmediata = Activo Circulante / Pasivo Circulante

c.- Grado de Endeudamiento

Endeudamiento = Pasivo total / Capital contable

d.- Rentabilidad

Rentabilidad = Resultado neto / ingresos de operación

ANEXOS “T” REQUISITOS TÉCNICOS

T-1. RELACIÓN DE PLANOS, archivo que contiene los planos y manifestación escrita mediante el cual “el Licitante” indique lo siguiente:

1. Que entregan los planos impresos debidamente firmados. T-2. DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, incluyendo el

procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, Considerando las características y magnitud de la obra a realizar, debiendo presentar este anexo de la forma siguiente:

T-2-A DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN, Deberá presentar detalladamente la planeación integral tomando en cuenta todos los aspectos Técnicos y Administrativos relevantes durante la ejecución de la obra.

T-2-B PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPUESTO, Deberá presentar detalladamente y Técnicamente el procedimiento constructivo propuesto, acorde con el presupuesto y los programas de obra, tomando en cuenta las restricciones indicadas por “EL MUNICIPIO”.

T-2-C PROGRAMAS. Deberá anexar los diagramas de Gantt (diagrama de barras) calendarizados, indicando las cantidades y unidades de obra de los siguientes insumos:

Estos programas los deberá presentar por cantidades de obra a ejecutar.

Suministro de materiales que utilizara para la realización de los trabajos de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto y el programa general de los trabajos de:

Todos los materiales

Mano de obra que utilizara para la realización de los trabajos de acuerdo con el programa general de los trabajos y el procedimiento constructivo propuesto de todo el personal obrero y deberá presentar el programa en número de personas y especialidad.

Maquinaria y Equipo de Construcción que utilizara para la realización de los trabajos de acuerdo con el programa general de los trabajos y el procedimiento constructivo propuesto, y deberá presentar el programa con número de equipos.

T-3. TRABAJOS POR EJECUTAR, Normas Complementarias y Especificaciones Particulares, proporcionados por “El Municipio”. T-4. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, Deberá anexar la relación de toda la maquinaria que se empleará indicando

si es propia o arrendada, en caso de la maquinaría arrendada deberá presentar en original la carta compromiso de arrendamiento, para ambos casos la ubicación física así como la fecha en que se tendrá disposición del equipo en obra de acuerdo con el programa general de obra propuesto.


T-5. CURRÍCULUM DEL LICITANTE, demostrando fehacientemente que cuenta con experiencia en trabajos similares o de la misma magnitud y complejidad.

Demostrando tener una experiencia de:

1 Obra en trabajos similares en los últimos dos años.

T-6. RELACIÓN DE CONTRATOS Deberá anexar la relación de los trabajos que haya hecho con la Administración Pública o con particulares, y que acredite ampliamente la experiencia o capacidad técnica para este tipo de trabajos, conforme a la fracción IV del artículo 44 del Reglamento.

RELACIÓN DE CONTRATOS

La empresa deberá presentar la relación debiendo ser elaborada conforme a lo solicitado en el formato del Anexo correspondiente

Para este procedimiento se acepta la presentación de contratos plurianuales y de contratos en los que se hayan pactado

las obligaciones del Licitante y sean considerados divisibles, esto con el fin de que sean susceptibles de computarse el tiempo de ejecución de los trabajos que se hayan concluido o finiquitado las obligaciones a la fecha de la apertura de este procedimiento.

EXPERIENCIA DEL LICITANTE

En este rubro, en la EXPERIENCIA del Licitante, se tomará en cuenta el tiempo en que estos han realizado obras de la misma naturaleza, los cuales serán, computando el total de días calendario de sus periodos de ejecución independientemente que los periodos de ejecución se traslapen.

Deberá anexar: Copia de contratos completos y su correspondiente Catalogo de Conceptos que acrediten las obras ejecutadas

similares a este procedimiento en el periodo de tiempo solicitado y deberá de corresponder con la Relación de Contratos.

ESPECIALIDAD DEL LICITANTE

En este subrubro, la ESPECIALIDAD del licitante para la evaluación de este rubro se tomará en cuenta el mayor número de contratos con los cuales se acredite que ha ejecutado obras con las características, complejidad y magnitud especificadas, tanto en volúmenes como en costo.

Deberá anexar: Copia de contratos completos y su correspondiente Catalogo de Conceptos con las mismas características,

complejidad, magnitud y a los volúmenes y condiciones similares requeridas en este procedimiento en el periodo de tiempo solicitado y deberá de corresponder con la Relación de Contratos.

GRADO DE CUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS

En este rubro, el CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS del Licitante, para la evaluación de este rubro se tomará en cuenta el cumplimiento que ha tenido el Licitante en la prestación oportuna y adecuada de los trabajos de la misma naturaleza a los solicitados en esta convocatoria, demostrando documentalmente tener más contratos cumplidos satisfactoriamente en términos del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Deberá anexar: copia de Finiquitos o Acta de entrega-recepción debidamente formalizados y deberá de corresponder con la

Relación de Contratos. T-6. CURRÍCULUM VITAE DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS, que serán responsables de la Dirección, Administración y Ejecución de los

Trabajos, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN que proponga el licitante por escrito (se anexa modelo), deberá:

Ser: INGENIERO CIVIL O INGENIERO CONSTRUCTOR O INGENIERO MUNICIPAL O INGENIERO ARQUITECTO O ARQUITECTO TITULADO.

Y podrá acreditar su perfil como: SUPERINTENDENTE O RESIDENTE O JEFE DE FRENTE O COORDINADOR O JEFE DE OBRA O SUPERVISOR.


Cumplir con la experiencia mínima de:

1 Obra en trabajos similares en los últimos cinco años.

Deberá anexar:

CONTAR CON SU FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (FIEL) VIGENTE, DEBIENDO ANEXAR COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA, DICHA FIRMA ELECTRÓNICA DEBERÁ PERMANECER VIGENTE DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ANEXAR EL PERSONAL QUE SE ENCARGARÁ DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PARA EL SUPERINTENDENTE DE OBRA

Deberá anexar El CURRÍCULUM VITAE DEL SUPERINTENDENTE que se encargara de la Dirección, Administración, Ejecución de los trabajos y deberá ser elaborado conforme a lo enunciado en el artículo 64 fracción II del Reglamento deberá integrar la documentación y/o información en la que sea comprobable su participación, con documentos tales como: Currículum que deberá contener de forma enunciativa mas no limitativa los siguientes requisitos: nombre, grado académico, no. de cedula profesional, nombre de la contratante, nombre y cargo del contratante, teléfono, descripción de la obra, puesto desempeñado, actividades realizadas, fecha de inicio, fecha de término, información verificable del superintendente y deberá anexar documentos tales como: contratos o nota de bitácora o estimaciones o actas de entrega recepción o finiquitos o minutas de trabajo (invariablemente las minutas deberán indicar el estado de la obra o el servicio, su avance, los problemas y alternativas de solución, acompañadas de la nota de bitácora donde se demuestren los acuerdo tomados) debidamente referenciadas.

CURRÍCULUM VITAE DEL SUPERINTENDENTE

La licitante deberá presentar el Curriculum del Superintendente que se encargará de la Dirección, Administración y Ejecución de los trabajos debiendo ser elaborado conforme a lo solicitado en el formato del Anexo T-6

Para este procedimiento se acepta la presentación de contratos plurianuales y de contratos en los que se hayan pactado las

obligaciones del Licitante y sean considerados divisibles, esto con el fin de que sean susceptibles de computarse el tiempo de ejecución de los trabajos que se hayan concluido o finiquitado las obligaciones a la fecha de la apertura de este procedimiento.

PARA LOS PROFESIONALES:

ESTE PERSONAL ES PARA FINES DE EVALUACIÓN Y NO SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO

Deberá anexar también: El CURRÍCULUM VITAE DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS con la documentación y/o información en la que sea comprobable su participación, del personal que se encargara de la Dirección, Administración y Ejecución de los trabajos tanto del personal Técnico y Administrativo, con documentos tales como: Currículum que deberá contener de forma enunciativa mas no limitativa los siguientes requisitos: nombre, grado académico, no. de cedula profesional, nombre de la contratante, nombre y cargo del contratante, teléfono, descripción de la obra, puesto desempeñado, actividades realizadas, fecha de inicio, fecha de término, información verificable conforme a lo enunciado en el artículo 44 fracción III y IV del Reglamento y podrá anexar la documentación que acredite su experiencia con documentos tales como: contratos o nota de bitácora o estimaciones o actas de entrega recepción o finiquitos o minutas de trabajo debidamente referenciadas.

CURRÍCULUM VITAE DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS

La licitante deberá presentar el Curriculum de cada uno de los Profesionistas Técnicos incluyendo al Superintendente y su Grupo de Trabajo que se encargara de la Dirección, Administración y Ejecución de los trabajos del personal Técnico propuestos debiendo ser elaborado conforme a lo solicitado en el formato del Anexo T-6

EXPERIENCIA EN OBRAS


En este rubro, en la EXPERIENCIA para el Superintendente de Construcción y de su Equipo de Trabajo, se tomará en cuenta el tiempo en que estos han prestado Servicios de la misma naturaleza, los cuales serán, computando el total de días calendario de sus periodos de ejecución independientemente que los periodos de ejecución que se traslapen.

COMPETENCIA Y HABILIDAD DEL GRUPO DE TRABAJO

En el rubro, de COMPETENCIA Y HABILIDAD en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales del Superintendente de Supervisión y de su Equipo de Trabajo que se encargara de la Dirección, Administración y Ejecución de los trabajos, el licitante que acredite el mayor grado Académico, Especialidad, Diplomas y Cursos de Actualización Profesional tanto del Superintendente como de su equipo de trabajo.

Deberá anexar: Cedula Profesional que acredite el grado académico, especialidad, diplomas, constancias, reconocimientos o

cualquier otro documento que acredite los conocimientos, no se aceptan documentos otorgados por el mismo Licitante.

DOMINIO DE HERRAMIENTAS

En el subrubro de DOMINIO DE HERRAMIENTAS del Grupo de Trabajo que se encargara de la Dirección, Administración y Ejecución de los trabajos tanto del personal Técnico y Administrativo, el licitante que acredite el mayor número de cursos en el dominio de programas informáticos, idiomas que se emplearán en la ejecución de los trabajos tanto del superintendente como de su equipo de trabajo.

Deberá anexar: Diplomas, constancias, reconocimientos o cualquier otro documento que acredite su los conocimientos, no se aceptan

documentos otorgados por el mismo Licitante.

CALIDAD DE LA MANO DE OBRA

En este subrubro, la CALIDAD DE LA MANO DE OBRA, el licitante que acredite un mayor número de especialistas del Grupo de Trabajo que se encargara de la Dirección, Administración y Ejecución de los trabajos tanto del personal Técnico, Administrativo y Obrero.

Deberá anexar: La relación del personal que se empleará en la ejecución de los trabajos: anotando la especialidad, categoría y

número de personal requeridos por especialidad así como de los programas informáticos que empleara en la ejecución de los trabajos

Dirección, Administración y Ejecución de los trabajos tanto del personal Técnico, Administrativo

Obrero

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN

En este subrubro, la ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN para esta obra, al licitante que presente una mayor congruencia en la Organización del Grupo de Trabajo que se encargara de la Dirección, Administración y Ejecución de los trabajos tanto del personal Técnico, Administrativo y Obrero.

Deberá de anexar: El ORGANIGRAMA PROPUESTO del Grupo de Trabajo para el desarrollo de la obra, anotando la

especialidad, categoría y número de profesionales requeridos por especialidad. T-7. PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS, en caso de contar con trabajadores discapacitados, cuando menos un 5 % de la

totalidad de su plantilla empleada en la licitante, deberá acreditar su contratación mediante alta de los trabajadores ante el IMSS con una antigüedad de 6 meses antes de la fecha de la apertura de este procedimiento.

SOLAMENTE SE PROCEDERÁ A REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, DE AQUELLAS CUYA PROPUESTA TÉCNICA RESULTE SOLVENTE.

ANEXOS “E” REQUISITOS ECONÔMICOS

E-1. ANÁLISIS DE TODOS Y CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS del total de los conceptos de trabajo solicitados en el Catálogo de Conceptos, que deberán incluir el pago que efectuará “EL LICITANTE” por el servicio de vigilancia, inspección y control del 5 al millar que realiza a la SFP.


Así como los demás Cargos Adicionales, aquellos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia como impuestos locales y federales, y gastos de inspección y supervisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 220 del Reglamento, indicando su origen y porcentaje, además el Ganador deberá entregar previo a la firma de contrato una copia de los análisis de precios unitarios, por medios electrónicos (CD) en hoja de cálculo Excel.

E-2. ANÁLISIS DE LOS COSTOS COMPUESTOS (BÁSICOS) PARA MORTEROS, CONCRETOS, PASTAS, CIMBRAS, ACEROS,

FABRICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, TENDIDOS, VACIADOS, CUADRILLAS y demás que se requieran para la correcta integración de los precios unitarios, en este anexo no se deberá incluir el listado de insumos que interviene en la integración de la proposición.

E-3. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL con importe así como Tabulador de salario base de mano de

obra (de todo el personal) por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios, solo se deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). O de los contratos colectivos de trabajo en vigor. NO SE DEBERÁN INCLUIR IMPUESTOS FEDERALES, NI ESTATALES.

E-4. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN,

debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos, debiendo anexar copia simple del indicador económico empleado.

E-5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, identificando los correspondientes a los de administración de

oficinas de campo y los de oficinas centrales.

E-6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, de conformidad con el programa propuesto, utilizando el formato anexo y debiendo anexar copia simple del indicador económico empleado.

E-7. UTILIDAD PROPUESTA por “EL LICITANTE”. Este cargo, deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta

así como la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. E-8. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, agrupando por materiales y equipos de

instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes.

E-9. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y

letra e importes por concepto, partida y del total de la propuesta. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente. Los licitantes podrán señalar en cada hoja del catálogo de conceptos los importes parciales y acumulados sin ser motivo de descalificación su omisión, además el Ganador deberá entregar previo a la firma de contrato una copia del catálogo de conceptos con los precios unitarios, por medios electrónicos en hoja de cálculo Excel

E-10. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, calendarizado y cuantificado mensualmente por

la totalidad de los conceptos de trabajo del monto de la propuesta, además el Ganador deberá entregar previo a la firma de contrato una copia por medios electrónicos (CD) en hoja de cálculo Excel.

E-11. PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA UTILIZACIÓN MENSUAL DE

LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. (Considerando las características y magnitud de la obra a realizar), además el Ganador deberá entregar previo a la firma de contrato una copia por medios electrónicos (CD) en hoja de cálculo Excel.


LA MANO DE OBRA encargada directamente de la ejecución de los trabajos, expresadas en jornadas e identificando categorías. (Considerando las características y magnitud de la obra a realizar), además el Ganador deberá entregar previo a la firma de contrato una copia por medios electrónicos (CD) en hoja de cálculo Excel.


LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, identificando su tipo y características. (Considerando las características y magnitud de la obra a realizar), además el Ganador deberá entregar previo a la firma de contrato una copia por medios electrónicos (CD) en hoja de cálculo Excel.

E-14. PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA UTILIZACIÓN MENSUAL

DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos. (Considerando las características y magnitud de la obra a realizar además el Ganador deberá entregar previo a la firma de contrato una copia por medios electrónicos (CD) en hoja de cálculo Excel.


CAPÍTULO V EVENTOS CONCURSALES

Cualquier persona interesada en este proceso licitatorio, podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, registrando previamente su asistencia. 1. VISITA DE OBRA “El Municipio”, mostrará por una sola vez el sitio donde se realizarán los trabajos, para lo cual los interesados deberán concurrir a la Dirección de Obras de “El Municipio”, Sita en Calle Hidalgo Sur, Esquina Ignacio Zaragoza, Col. Centro, C.P. 62770, Tlaltizapán de Zapata,

Morelos. el día 22 DE JUNIO DE 2015, en punto de las NUEVE (9:00) horas, donde serán atendidos por el personal que se designe.

Para poder llevar a cabo el recorrido de la visita de obra y contar con la acreditación correspondiente, siempre que lo autorice la convocante, los licitantes interesados deberán de cumplir con los siguientes requisitos.

a) Presentarse en el lugar señalado con treinta minutos de anticipación previo a la cita de la visita al lugar de los trabajos y presentar la MANIFESTACIÓN DEL INTERES DE PARTICIPAR.

b) Los interesados en asistir a este evento deberán sujetarse a las instrucciones del personal encargado de la visita de obra designado por “El Municipio”.

c) Presentar original de identificación oficial vigente (credencial para votar, cartilla del servicio militar nacional, pasaporte y/o cedula profesional).

La visita al sitio donde se realizaran los trabajos será optativa para los interesados, pero en caso de no asistir a la misma, deberán incluir un escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo, de conformidad con lo señalado por el artículo 38 del Reglamento. 2. JUNTA(S) DE ACLARACIÓN(ES) Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en su representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso del representante, debiendo presentar de forma obligatoria el escrito de participación. De conformidad con el Artículo 35 de la Ley y 39 de su Reglamento, “El Municipio” realizará al menos una Junta de Aclaraciones, siendo optativa para los licitantes la asistencia a la misma; la primera se efectuará el día 23 DE JUNIO DE 2015, en punto de las ONCE (11:00)

horas, en la SALA DE LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS de “El Municipio”, Sita en Calle Hidalgo Sur, Esquina Ignacio Zaragoza, Col. Centro, C.P. 62770, Tlaltizapán de Zapata, Morelos. Por lo que de existir aclaraciones a los aspectos establecidos en la

convocatoria del procedimiento, podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones o enviarlas a través de CompraNet según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la citada junta, las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones o bien después del plazo previsto para su entrega a través de CompraNet no serán contestadas por resultar extemporáneas y serán integradas al expediente relativo a este procedimiento de licitación, no obstante, en caso de que existan juntas de aclaraciones subsecuentes se dará respuesta a estos cuestionamientos, para un mejor manejo de la licitación y con el objeto de agilizar la junta de aclaraciones, los licitantes además de presentar sus aclaraciones por escrito, podrán hacerlo en disco compacto o memoria USB, en formato Word. En este sentido, en caso de que la convocante así lo considere, podrán efectuarse las juntas que resulten pertinentes, por lo que al concluir cada junta de aclaraciones, con fundamento en el artículo 35 de la Ley, se señalará la fecha y hora para la celebración de ulteriores juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de proposiciones, deberá existir un plazo de al menos seis días naturales, y de resultar necesario, la fecha señalada en la Convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá diferirse.

De conformidad con el artículo 40 del Reglamento, el servidor público que presida la junta de aclaraciones podrá suspender la sesión, en razón de la complejidad y del número de solicitudes de aclaración recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación, informando a los licitantes la hora y, en su caso, fecha o lugar, en que se continuará con la junta de aclaraciones.


Una vez que la convocante termine de dar respuesta a las solicitudes de aclaración, se dará inmediatamente oportunidad a los licitantes para que,

en el mismo orden de los puntos o apartados de la convocatoria a la licitación pública en que se dio respuesta, formulen las preguntas que estimen

pertinentes en relación con las respuestas recibidas. El servidor público que presida la junta de aclaraciones, atendiendo al número de preguntas,

informará a los licitantes si éstas serán contestadas en ese momento o si se suspende la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior.

En apego al artículo 35 de la Ley, de cada junta de aclaraciones se levantara acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de “El Municipio”. En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicara expresamente esta circunstancia. Entregándose copia de la misma. Así mismo se difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto o bien podrán consultarlas en Calle Hidalgo Sur, Esquina Ignacio Zaragoza, Col. Centro, C.P. 62770, Tlaltizapán de Zapata, Morelos, de conformidad con el artículo 39 bis de la Ley. Las solicitudes de aclaración que, en su caso, deseen formular los licitantes deberán plantearse de manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación pública, cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar, de conformidad a lo señalado por el artículo 39 del Reglamento. Los licitantes que participen en forma electrónica, se darán por notificados del acta (s) que se levante de la junta de aclaraciones, cuando ésta se encuentre a su disposición en la página de CompraNet, sin menoscabo de que pueda acudir directamente a las oficinas de la convocante a solicitar un ejemplar del acta. 3. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Para intervenir en este acto, bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su Personalidad Jurídica, debiendo presentar de forma obligatoria el escrito de participación. Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones. Este acto tendrá verificativo el día 26 DE JUNIO DE 2015, a las DIEZ (10:00) horas, en la SALA DE LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE “El Municipio”, Sita en Calle Hidalgo Sur, Esquina Ignacio Zaragoza, Col. Centro, C.P. 62770, Tlaltizapán de Zapata, Morelos. A la hora señalada en el párrafo anterior, se recibirán las proposiciones y no se recibirá ninguna posterior, así mismo se hace del conocimiento de los “licitantes” que esta Entidad no acepta proposiciones presentadas por servicio postal o de mensajería. En apego a la fracción VI del artículo 34 del Reglamento, una vez recibidas las proposiciones, estas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que se consideran vigentes dentro del procedimiento hasta su conclusión. El servidor público designado por “El Municipio” para presidir el evento, será el único facultado para tomar todas las decisiones durante la realización del mismo, debiendo estar presente durante su desarrollo. Acto seguido, se procederá a la apertura de las proposiciones correspondientes a los licitantes que hayan asistido, con base en lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público designado por “El Municipio” para presidir el evento rubricarán el Catálogo de Conceptos y Programa de Erogaciones de la Ejecución General de los Trabajos de las propuestas presentadas, las que para estos efectos constarán documentalmente; debiendo enseguida dar lectura al importe total de cada una de las propuestas. En el caso de que los licitantes que hayan presentado su propuesta por medios remotos de comunicación electrónica, se imprimirán los documentos antes señalados, recabando la rúbrica del Catálogo de Conceptos y Programa de Erogaciones de la Ejecución General de los Trabajos, por el servidor público designado por “EL MUNICIPIO” y por lo menos un licitante. Al final del evento, se levantará el acta correspondiente conforme a lo señalado por el artículo 37 fracción III de la Ley, asentando las propuestas presentadas para su posterior evaluación, así como los faltantes u omisiones de los documentos que integran la proposición para cada licitante. Entregándose copia de la misma a los participantes, así mismo se difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet, para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto o bien podrán consultarla en Calle Hidalgo Sur, Esquina Ignacio Zaragoza, Col. Centro, C.P. 62770, Tlaltizapán de Zapata, Morelos, de conformidad con el artículo 39 bis de la Ley. Las propuestas desechadas derivadas del resultado de la evaluación, podrán ser devueltas a los licitantes que los soliciten, una vez transcurridos 60 (SESENTA) días naturales, contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en


trámite, en cuyo caso las propuestas deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos “El Municipio” podrá proceder a su devolución o destrucción, de conformidad con el artículo 74 de la Ley. 4. FALLO De conformidad con el Artículo 31 fracción XI de la Ley, la fecha prevista de celebración de este acto es el día 03 DE JULIO DE 2015, a las DIEZ (10:00) horas, en la SALA DE LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS de “El Municipio”, Sita en Calle Hidalgo Sur, Esquina Ignacio Zaragoza, Col. Centro, C.P. 62770, Tlaltizapán de Zapata, Morelos. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por “El Municipio”, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Este acto se llevará a cabo de acuerdo con lo señalado en el artículo 39 de la Ley y artículo 68 de su Reglamento y se dará a conocer en junta pública a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren presentado proposiciones en el acto de presentación y apertura de proposiciones, levantándose el acta respectiva, que firmarán los asistentes, a quienes se entregará copia de la misma. La falta de firma de algún “LICITANTE” en el acta, no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de la fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación. Al finalizar el acto se hará entrega de una copia simple del acta así mismo para los licitantes que no hayan asistido al acto se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet para efectos de notificación, sin menoscabo de que pueda acudir directamente a consultarla en Calle Hidalgo Sur, Esquina Ignacio Zaragoza, Col. Centro, C.P. 62770, Tlaltizapán de Zapata, Morelos, de conformidad con el artículo 39 bis de la Ley. Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo. Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad que se interponga por los licitantes en los términos del Título Séptimo Capítulo Primero de la Ley. Con el fallo y el formato conteniendo los datos relevantes del contrato, “EL LICITANTE” ganador podrá tramitar las garantías, así como la póliza de seguro de responsabilidad civil, a que hace referencia la Ley y el Reglamento y el Capítulo XI de la Convocatoria. 5. FIRMA DEL CONTRATO De conformidad con el Artículo 31 fracción XI de la Ley la fecha prevista para la firma del Contrato de Obra Pública o Servicios a Precios Unitarios y sus anexos será el día 06 DE JULIO DE 2015, a las NUEVE (09:00) horas en Calle Hidalgo Sur, Esquina Ignacio Zaragoza, Col. Centro, C.P. 62770, Tlaltizapán de Zapata, Morelos.

CAPÍTULO VI CRITERIOS CLAROS Y DETALLADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

LA EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR “EL LICITANTE”, SE REALIZARÁ CONFORME A LO SOLICITADO EN ESTA CONVOCATORIA, ASÍ COMO LO ESTIPULADO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 63 Y 257 DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM ES DECIR, LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ POR EL PROCEDIMIENTO mecanismo Binario: consiste en determinar la solvencia de las proposiciones a partir de verificar el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante. Aspectos a considerar en el procedimiento de evaluación I.- PROPUESTA TÉCNICA EN APEGO A LO ESTIPULADO EN EL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A LA FRACCIÓN I ARTÍCULO 67 DE SU REGLAMENTO Y A LA NATURALEZA DE ESTE


PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN POR EL SISTEMA DE MECANISMO BINARIO, SE ADJUDICARÁ EL CONTRATO A LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE SOLVENTE PORQUE REÚNE CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y POR TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS. Así mismo La evaluación se sujetara a los siguientes criterios que sean aplicables a los trabajos materia de la presente licitación. a) Se VERIFICARÁ que las propuestas CONTENGAN TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA en la convocatoria a la licitación. b) Que el PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS propuesto, corresponda al plazo establecido para esta Licitación. c) Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización sean congruentes con el programa de ejecución. d) Que los SUMINISTROS sean congruentes con el PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL, en caso de que se requiera de equipo de

instalación permanente. e) Que los PROGRAMAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO sean congruentes con el

Programa calendarizado de Ejecución General de los Trabajos, que sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados en el procedimiento constructivo a realizar.

f) Que los INSUMOS PROPUESTOS POR “EL LICITANTE” corresponda a los periodos presentados en los programas. g) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO, sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los

datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante; y que los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos.

h) DE LOS MATERIALES, se VERIFICARÁ que el consumo por unidad de medida determinado, se consideren los desperdicios, mermas, y en

su caso los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipo de instalación permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecida en esta Convocatoria.

i) DE LA MANO DE OBRA, se VERIFICARÁ que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los

trabajos; que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por “EL LICITANTE” considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como condiciones ambientales de la zona. Que los trabajadores considerados por el licitante sean de la especialidad requerida para la correcta ejecución de los trabajos.

j) DE LOS PRECIOS UNITARIOS se verificará que “EL LICITANTE” presente todos y cada uno de los análisis de los precios unitarios de la

totalidad de los conceptos que forman parte del contrato para la ejecución de los trabajos, que los precios propuestos sean aceptables y que sean acordes con las condiciones vigentes del mercado nacional o zona o región donde se ejecutarán los trabajos individualmente o conformando el propuesto total;

k) DEL PRESUPUESTO DE OBRA que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran, se establezca el importe del precio unitario,

debiendo ser anotados con número y con letra, los cuales deberán ser coincidentes entre sí con sus respectivos análisis. l) Se VERIFICARÁ que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente. m) Se VERIFICARÁ QUE LOS ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, se hayan realizado de acuerdo con lo

establecido en el Reglamento. n) Que los PRECIOS UNITARIOS ESTÉN ESTRUCTURADOS con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos

adicionales; que los costos directos se integren con los correspondiente a materiales, equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción; que los precios básicos de adquisición de los materiales, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado; que los costos básicos de la mano de obra, se hayan obtenido aplicando los factores de salario real; que el cargo de herramienta menor se encuentre incluido aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra; que los costos-horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción necesarios se haya determinado por hora efectiva de trabajo.

o) Para los ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS se VERIFICARÁ que los costos de materiales sean congruentes con la relación de costos

básicos y las normas de calidad especificadas en la convocatoria a la licitación; que los costos de mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios del personal y que sean congruentes con el tabulador de salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos; que los costos horarios de maquinaria y equipo de construcción se


hayan determinado por hora efectiva de trabajo con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, tomando como máximos los que determinen los manuales de los fabricantes respectivos y características ambientales de la zona donde se realizarán los trabajos.

p) Para los COSTOS INDIRECTOS se VERIFICARÁ que el análisis se haya valorizado por conceptos anotando el monto total y su equivalente

porcentual sobre el monto del costo directo; debiendo considerar los costos correspondientes a las oficinas centrales de “EL LICITANTE” los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra y; que no se incluya algún cargo que por sus características, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico.

q) Para el COSTO FINANCIERO se VERIFICARÁ que los ingresos por concepto de anticipo y del pago de las estimaciones consideren la

periodicidad y trámite de pago y la correcta amortización del anticipo; que el costo de financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico; que el costo sea congruente con el programa de ejecución general de los trabajos valorizados con montos mensuales y; que la mecánica para su análisis sea congruente con lo establecido en la presente convocatoria.

r) Para el CÁLCULO DE LA UTILIDAD se VERIFICARÁ que se encuentre de acuerdo a lo previsto en el Reglamento. s) Para los cargos adicionales (5 al millar) se VERIFICARÁ que se encuentren aplicados sobre la suma de los costos directos + costos indirectos

+ costo por financiamiento + cargo por utilidad. t) Se VERIFICARÁ que el importe de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran “El Municipio” SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITANTES. ASPECTOS LEGALES Se VERIFICARÁ que la documentación complementaria cuente con todos los requisitos establecidos en la presente convocatoria. CRITERIOS CLAROS Y DETALLADOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ A AQUEL LICITANTE CUYA PROPOSICIÓN SEA SOLVENTE COMO RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. La adjudicación del contrato será a la proposición que cumpla con lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 38 de la Ley y artículo 67 del Reglamento, y será aquella que resulte solvente por reunir conforme a los criterios de adjudicación establecidos en esta convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, y por tanto garantice el cumplimiento de las obligaciones de este Procedimiento.

CAPÍTULO VII

DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, CANCELACIÓN, NULIDAD TOTAL Y LICITACION DESIERTA

CAUSALES DE DESECHAMIENTO VII.I De acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se

considerarán causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:

1. La falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia.

2. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en la presente Convocatoria a la licitación pública que afectarían la solvencia de la proposición.

3. Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa.

4. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XXIII, 51 y 78 de la Ley.

5. La falta de presentación de los escritos o manifiestos a que se refiere la fracción VIII del artículo 34 del Reglamento.


6. Aquellas que por las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, la convocante determine establecer en la convocatoria a la licitación pública, porque afectan directamente la solvencia de la proposición, en apego a lo dispuesto por los artículos 31, fracción XXXII de la Ley y 46 de su Reglamento; mismas que se establecen en el numeral VII.III de la presente convocatoria.

VII.II Se considerarán causales de desechamiento la omisión de alguna de las siguientes manifestaciones bajo protesta de decir verdad, por

incumplir las disposiciones jurídicas que las establecen.

1. La omisión de la manifestación ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA, con fundamento en el artículo 36 del Reglamento de la Ley, anexo L-1.

2. La omisión de cualquiera de los documentos legales BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD para la ACREDITACIÓN DE LA

PERSONALIDAD ANEXOS L-2-a, y b, con fundamento en el artículo 61 fracción VI del Reglamento de la Ley.

3. La omisión de la MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de conformidad con el artículo 44 fracción I del Reglamento.

4. La omisión de la MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS

DEL ARTICULO 51 Y 78 DE LA LEY.

5. La omisión de la MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, con fundamento en el artículo 61 fracción IX inciso c) del Reglamento.

6. La omisión de las firmas autógrafas en cada hoja del Catálogo de conceptos, así como el Programa General de la Ejecución de los

Trabajos, en cada una de sus hojas por el representante legal, con fundamento en el artículo 41 segundo párrafo del Reglamento. VII.III De Conformidad con lo dispuesto en la fracción XXIII del Artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

y punto 6 del Numeral VII:I, el “EL MUNICIPIO”, para esta obra objeto de la presente Convocatoria, determina como causas expresas de desechamiento que afectan directamente la solvencia de las proposiciones, las siguientes:

1. Se compruebe que algún Licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga

como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

2. Que modifiquen los requisitos establecidos en esta Convocatoria.

3. Que el Superintendente propuesto por El Licitante para llevar la adecuada administración, dirección y ejecución de los trabajos, no cuente con la experiencia requerida en la presente Convocatoria.

4. Que El Licitante no acredite su experiencia en trabajos realizados de características, complejidad y magnitud similares a los que son

motivo de esta Convocatoria.

5. Que la planeación integral y procedimiento constructivo propuestos por El Licitante para el desarrollo, organización y procedimiento de ejecución de los trabajos, no sean congruentes con las características, complejidad y magnitud de los mismos.

6. Cuando del análisis cualitativo de los Estados Financieros, “EL MUNICIPIO” determine:

6.1 Que el capital de trabajo del licitante no cubra el financiamiento de la ejecución de los trabajos a realizar, de acuerdo con las

cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado.

6.2 Que el licitante no tenga la capacidad para pagar las obligaciones.

6.3 Que represente mayor riesgo, el grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.

7. Cuando del análisis cualitativo de los precios Unitarios:

7.1 Que los análisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por

utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en La Ley y su Reglamento, así como lo establecido en la presente Convocatoria.


7.2 Que los precios unitarios propuestos por El Licitante, no sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado nacional, individualmente o conformando la propuesta total.

CANCELACIÓN En términos de lo dispuesto en el Artículo 40 de la Ley, “EL MUNICIPIO”” podrá cancelar la presente Convocatoria por Licitación Pública Nacional por caso fortuito; fuerza mayor; cuando existan circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a “EL “EL MUNICIPIO””. En este supuesto, “EL MUNICIPIO”” precisará el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento a los licitantes dentro de los 10 días hábiles siguientes a su emisión y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán interponer la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de la Ley.

LICITACION DESIERTA “EL MUNICIPIO”” procederá a declarar desierta la presente Convocatoria al Procedimiento por Licitación Pública Nacional, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la Convocatoria o sus precios de insumos no fueren aceptables. Se considera que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigación de mercado que se realice para la presupuestación de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de “EL MUNICIPIO”” y no sea factible pagarlos. Además de los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 40 de la Ley, “EL MUNICIPIO”” podrá declarar desierta la presente Convocatoria a la Licitación Pública Nacional, cuando no se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

CAPÍTULO VIII INCONFORMIDADES

Las personas interesadas podrán inconformarse ante la SFP contra los actos de los procedimientos de esta licitación indicados en el artículo 83 de la Ley.

Lo anterior sin perjuicio de que las personas interesadas previamente manifiesten a la SFP las irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el proceso de esta licitación y/o contratación, a fin de que las mismas se corrijan. La falta de acreditamiento de la personalidad del promovente será causa de desechamiento. Los licitantes podrán inconformarse, en los términos de lo dispuesto en el Título Séptimo, Capítulo Primero, de la Ley ante las oficinas del Órgano Interno de Control del Municipio ubicadas en Calle Hidalgo Sur, Esquina Ignacio Zaragoza, Col. Centro, C.P. 62770, Tlaltizapán de Zapata, Morelos, o bien por el Sistema CompraNet.

CAPÍTULO IX CONTRATACIÓN

“EL CONTRATISTA” ganador conforme a lo establecido en el artículo 61 fracción VII del Reglamento, previo a la firma del contrato, deberá presentar en original o copia certificada para su cotejo los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. Y previo a la formalización, deberá firmar la totalidad de la documentación que integra su proposición de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento. “EL CONTRATISTA” ganador conforme a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con la regla 2.1.27., de la Resolución Miscelánea Fiscal 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de Diciembre de 2014, deberá presentar documento vigente en el que se emita por parte del SAT, la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, previo a la formalización del contrato.


“EL CONTRATISTA” ganador en apego al artículo 45 apartado A fracción XI del Reglamento, deberá entregar a la Dirección de Obras el programa de erogaciones de ejecución general de los trabajos, que considere todos y cada uno de los conceptos que integran su propuesta, utilizando preferentemente las redes de actividades con una ruta crítica y diagramas de barras. “EL CONTRATISTA” a quien se haya adjudicado el contrato de esta licitación, presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que acredite su capacidad jurídica (persona física), su existencia legal (persona moral) y las facultades de su representante, a fin de que suscriba el contrato correspondiente en las oficinas del Órgano Interno de Control del Municipio ubicadas en Calle Hidalgo Sur, Esquina Ignacio Zaragoza, Col. Centro, C.P. 62770, Tlaltizapán de Zapata, Morelos. El contrato será firmado por “EL CONTRATISTA” ganador y por “El Municipio”, en la fecha en que se haya establecido en el acto de fallo de la licitación, conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Ley. No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II del artículo 48 de la Ley. Así mismo se hace del conocimiento a “EL CONTRATISTA” que la ejecución de los trabajos dará inicio en la fecha establecida en el contrato. Además, no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero, con autorización previa del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos en “El Municipio”, podrá hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en las obras. El incumplimiento a que se refiere este Capítulo, por parte de “EL CONTRATISTA” a quien se le hayan adjudicado los trabajos y que no haya formalizado el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos del artículo 78 Fracción I de la Ley. Con base en lo establecido en el artículo 47 de la Ley, “El Municipio” podrá adjudicar a la que le siga en calificación y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación. Así mismo se establece que cuando “El Municipio” no firme el contrato respectivo o cambie las condiciones de la convocatoria de licitación que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. Los trabajos se llevarán a cabo con sujeción a la Ley y su Reglamento, de acuerdo al proyecto, las Normas para Construcción e Instalación del Municipio, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento, las especificaciones generales y particulares de la obra.

CAPÍTULO X ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

“El Municipio” establecerá la residencia de obra con anterioridad al inicio de los mismos, la cual deberá recaer en un servidor público, quien fungirá como su representante que para efectos de esta licitación será la DIRECCIÓN DE OBRAS, quien tendrá las funciones aplicables que se establece en el artículo 113 del Reglamento, ante “EL CONTRATISTA” y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la autorización de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”. La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. Cuando la supervisión sea realizada por contrato, las estimaciones de los trabajos realizados, serán aprobados por la supervisión contratada (en su caso) y para efectos de pago deberán ser autorizadas por la residencia de obra de “El Municipio” Para que “El Municipio” autorice el inicio de la ejecución de obras o servicios, por contrato, será necesario que se verifique lo siguiente: Que se haya garantizado, entregado la carta cobertura y formalizado el contrato. “EL CONTRATISTA” haya designado por escrito a las personas que se encargarán de la coordinación de los trabajos y de la realización de

los mismos. Este último deberá estar facultado por el Contratista, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionados con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

“El Municipio”, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción y el Contratista tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato.

Al inicio de los trabajos, tener la bitácora electrónica en obra, donde se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución.


CAPÍTULO XI GARANTÍAS Y PÓLIZA DE SEGURO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 fracción II de la Ley, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, “EL CONTRATISTA” deberá presentar fianza a favor de “El Municipio”, en moneda nacional respecto de: 1. El cumplimiento del contrato, la cual deberá presentarse, previo a la firma del contrato y será por el 10 % del monto total autorizado del contrato

con IVA incluido. La póliza de fianza que garantice el cumplimiento del contrato deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

a) Que se expide de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y demás disposiciones aplicables en la materia.

b) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato, señalado en el rubro. c) Que para cancelar la fianza, será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien, el

finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación correspondiente. d) Que para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de “El Municipio” e) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que

se otorgue prórroga al cumplimiento del Contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme,

f) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

g) Que esta fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al fiado para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas o autorizadas extemporáneamente.

h) Que la fianza continuará en vigor en caso de que se detecten defectos o responsabilidades, derivadas del contrato, y se cancelará hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades determinadas.

i) Que la fianza garantiza la ejecución total de las obras materia del contrato citado, aun cuando parte de ellas se subcontraten, de acuerdo a las estipulaciones establecidas en el mismo.

j) Que derivado de que las obligaciones a cargo del contratista tienen el carácter de indivisibles, en caso de presentarse un incumplimiento en una de ellas, la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas en la misma.

2. Conforme al artículo 66 de la Ley y para los defectos que resultaren en la ejecución de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra

responsabilidad en que hubiere incurrido en términos de lo señalado en el contrato y la legislación aplicable, por lo que deberá garantizar mediante fianza, por un año posterior a la conclusión de los trabajos con un equivalente al 10% del total del importe ejercido de los trabajos, más IVA.

Las pólizas de fianza deberán ser expedidas por institución mexicana legalmente autorizada para este efecto, en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. La fianza se hará efectiva cuando “EL CONTRATISTA”, incumpla cualesquiera de las obligaciones que se establecen en el contrato así mismo se aplicara lo establecido en él Titulo Segundo, Capítulo Tercero, Sección Segunda del Reglamento. 3. “EL CONTRATISTA” se obliga a garantizar el anticipo, mediante una póliza de fianza que deberá presentarse el día de la firma del contrato, y será por la totalidad del monto del anticipo incluyendo IVA. No se entregará anticipo que no se encuentre debidamente garantizado, sin que esto implique la celebración de un convenio de diferimiento por ser causa imputable a “EL CONTRATISTA”. Las pólizas de fianza deberán ser expedidas por institución mexicana legalmente autorizada para este efecto, en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. La fianza se hará efectiva cuando “EL CONTRATISTA”, incumpla cualesquiera de las obligaciones que se establecen en el contrato así mismo se aplicara lo establecido en él Titulo Segundo, Capítulo Tercero, Sección Segunda del Reglamento “El Municipio” podrá verificar la autenticidad de las pólizas de fianza, en la página de la Afianzadora que expida la póliza o bien en la página www.afianza.com.mx de la Asociación de Compañías Afianzadoras de México, AC., la cual cuenta con una liga que permite validar las pólizas de las Afianzadoras a ella asociadas. En caso de que la fianza presuntamente sea apócrifa, se solicitara formalmente respuesta a la afianzadora para los efectos legales correspondientes.

http://www.afianza.com.mx/


SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL NO SE PODRÁ INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SI ESTOS NO ESTÁN ASEGURADOS. Por otra parte, “EL CONTRATISTA” deberá constituir póliza de seguro de responsabilidad civil en los términos señalados en el contrato por una cantidad equivalente a 679.00 veces el salario mínimo anual para el Distrito Federal vigente a la fecha de contratación y su costo deberá ser incluido en su Indirecto. NOTA: el salario mínimo para el Distrito Federal vigente será multiplicado por 365 días y multiplicado por 679.00 esto con el fin de contar con los montos de los seguros lo más actualizado posible.

A partir del fallo, “EL CONTRATISTA” contará con un plazo de 20 días naturales, para entregar al “El Municipio”, original de la póliza de seguro.

Así mismo “EL CONTRATISTA” deberá presentar en un plazo no mayor de 5 días naturales, a partir del fallo, la carta cobertura expedida por la Aseguradora mediante la cual el “El Municipio”, este asegurado por daños materiales, perjuicios y responsabilidad civil, por las operaciones que realice “EL CONTRATISTA” en el período que duren los trabajos. A partir del inicio de vigencia de la misma, “EL CONTRATISTA” se hará responsable del aseguramiento hasta la entrega de la póliza definitiva y su comprobante de pago, la cual no deberá de exceder de 20 días naturales a partir del fallo, de lo contrario tendrá que asumir las sanciones correspondientes que señalen las disposiciones legales vigentes en la materia.

CAPÍTULO XII SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

“EL CONTRATISTA” que infrinja las disposiciones de la Ley, serán sancionados por la SFP con multa equivalente de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción. De conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley, la SFP además de la sanción a que se refiere el párrafo anterior, inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la Ley a “EL CONTRATISTA” que se encuentre en alguno de los supuestos siguientes: “EL CONTRATISTA” que injustificadamente y por causas imputables al mismo no formalice el contrato adjudicado por “El Municipio”. “EL CONTRATISTA” que se le haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más entidades en un plazo de tres años. “EL CONTRATISTA” que no cumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a él y que, como consecuencia, cause daños

o perjuicios graves al “El Municipio”. “EL CONTRATISTA” que proporcione información falsa y/o que actúe con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la

celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad,

“EL CONTRATISTA” que se encuentre en los supuestos del artículo 51 fracción X de la ley. Aquellas que se encuentren en el supuesto del artículo 92 segundo párrafo de la Ley. La inhabilitación que imponga la SFP no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la SFP la haga del conocimiento de “El Municipio”, mediante la publicación de la circular respectiva en el Diario Oficial de la Federación y en CompraNet. “El Municipio”, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de la Ley, remitirán a la SFP la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción. La SFP impondrá las sanciones de conformidad con lo establecido en el artículo 79 de la Ley y con base en las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

CAPÍTULO XIII PENA CONVENCIONAL


Las penas convencionales se sujetaran a lo establecido en los artículos 46 Bis. de la Ley, y 86, 87 y 88 del Reglamento y lo señalado en la Cláusula correspondiente del Contrato de Obra respectivo. Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables al contratista, determinadas únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, las que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento del mismo. Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de ejecución general de los trabajos, así como en la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “El Municipio” opte por la rescisión del contrato. Las penalizaciones serán determinadas en función de la parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente. Las penas convencionales únicamente procederán cuando ocurran causas imputables al contratista, la determinación del atraso se realizará con base en las fechas parciales o total de terminación, fijadas en el programa de ejecución convenido. Para la aplicación de las penas se tomará en consideración el grado de avance de los trabajos y la posibilidad de efectuar recepciones parciales de los mismos. Así mismo, “El Municipio” en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, aplicará retenciones económicas a las estimaciones que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podrá recuperar, en las próximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso señalados en el programa de ejecución general de los trabajos. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, éstos no se han concluido. A fin de constatar si “EL CONTRATISTA” cumple con el programa de ejecución general de los trabajos, “El Municipio” VERIFICARÁ quincenalmente el avance del mismo. Si como consecuencia de la verificación, se observa que los avances del programa de ejecución general de los trabajos, convenido reflejado en montos resultaren menores a los que debió haber ejecutado “EL CONTRATISTA” conforme a los programas autorizados, “El Municipio” retendrá el 5% (Cinco por ciento) de las diferencias de dichos programas reflejados en montos, multiplicado por el número de días de atraso, dividido entre 30. Quincenalmente “El Municipio” efectuara la verificación del avance del programa, sí “EL CONTRATISTA” recuperase el atraso presentados en el cumplimiento del programa, “El Municipio” reintegrara los importes correspondientes a las retenciones aplicadas con anterioridad en la estimación que se encuentren en proceso de trámite de pago. En el supuesto caso de que “EL CONTRATISTA” a la fecha de revisión no regularizase los avances del programa antes señalado, “El Municipio” aplicará nuevamente las retenciones correspondientes por los atrasos que presente el programa. Sí transcurrido el plazo pactado para la conclusión de los trabajos y “EL CONTRATISTA” no ha recuperado en su totalidad los atrasos presentados con respecto al cumplimiento del programa, las retenciones hechas se transformaran en definitivas y su importe se aplicara en beneficio de “El Municipio” a título de pena convencional. Adicionalmente, “El Municipio”, aplicará una penalización por el incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA” correspondiente al 10 % (Diez por Ciento) sobre el importe actualizado de la obra faltante por ejecutar, multiplicado por el número de días que tarde en concluir los trabajos, dividido entre 30. El importe de las penas convencionales y retenciones económicas no podrán ser superior, en su conjunto, a la garantía de cumplimiento.

CAPÍTULO XIV SUSPENSIÓN, RESCISIÓN ADMINISTRATIVA O TERMINACIÓN

ANTICIPADA DEL CONTRATO

SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS


En este supuesto, “El Municipio” notificará a “EL CONTRATISTA” mediante un escrito en el que señalará las causas debidamente justificadas que lo motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos por suspensión temporal, así como las acciones que deben considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción y en su caso, prorrogándose la fecha de terminación en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido y conforme a lo establecido en el artículo 60 primer párrafo de la Ley. “EL CONTRATISTA” a partir de la notificación que dé por terminada la suspensión, podrá solicitar el pago de los gastos no recuperables a que hace referencia el artículo 62 fracción I de la Ley y que se generen durante la suspensión. Para tal efecto, se levantará el acta circunstanciada respectiva, misma que contendrá como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 147 del Reglamento. Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos períodos sean reducidos y difíciles de cuantificar, las partes podrán acordar que los mismos sean agrupados y formalizados mediante una sola Acta Circunstanciada. Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor, sólo será procedente el pago de gastos no recuperables por los conceptos enunciados en el artículo 146 del Reglamento.

TERMINACIÓN ANTICIPADA “El Municipio” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato en los siguientes casos: a) Cuando concurran razones de interés general. b) Existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se

ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, de conformidad con el artículo 60 de la Ley.

En todos los casos de terminación anticipada, se realizarán las anotaciones en bitácora, adicionalmente se levantará un acta circunstanciada donde se hará constar lo señalado en los artículos 60 segundo párrafo, 62 Fracción III y IV de la Ley y los artículos 150 y 151 del Reglamento. Una vez comunicada por “El Municipio” la terminación anticipada del contrato, se procederá a tomar inmediatamente posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del área asignada y de las instalaciones respectivas, levantando para ello, con o sin comparecencia de “EL CONTRATISTA”, pero ante Fedatario Público, el Acta Circunstanciada del estado en que se encuentran los trabajos, misma que contendrá como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 151 del Reglamento.

RESCISIÓN ADMINISTRATIVA En el caso de que el “El Municipio” determine rescindir administrativamente el contrato, que operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecido en los artículos 61 y 62 Fracción II de la Ley y en los artículos 154, 155, 157, 158, 159 y 160 del Reglamento. Se consideran de manera enunciativa más no limitativa como causas de rescisión los siguientes apartados: a) Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato, dentro de los 15 días siguientes a la fecha

convenida, sin causa justificada conforme a la Ley y su Reglamento. b) Si “EL CONTRATISTA” interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que

hubiere sido detectada como defectuosa por “El Municipio”. c) Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado, no acata las órdenes

dadas por el residente o supervisor. d) Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipos de construcción,

que a juicio del “El Municipio”, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. No implicará atraso en el programa de ejecución de los trabajos, y por tanto, no se considerará como incumplimiento del contrato y causa de rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y de equipos de instalación permanente, licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar el “El Municipio” así como cuando este hubiera ordenado la suspensión de los trabajos.


e) Si “EL CONTRATISTA” es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura análoga. f) Si “EL CONTRATISTA” conforme a la convocatoria a la licitación subcontrata parte de los trabajos, objeto del contrato sin la debida

autorización por escrito de “El Municipio”. g) Si “El Municipio” durante la ejecución de los trabajos, identifica la necesidad de que “EL CONTRATISTA” efectúe la subcontratación de

estos y este no lo hiciere. h) Si “EL CONTRATISTA” transfiere los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de “El Municipio”. i) Si “EL CONTRATISTA” no da a “El Municipio”, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los trabajos

y materiales. j) Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una determinada

nacionalidad. k) Si “EL CONTRATISTA” siendo nacional invoca la protección de un gobierno extranjero en relación con el contrato l) Si “EL CONTRATISTA” incumple con el compromiso que en su caso adquiera, con la suscripción del contrato relativo a la reserva y

confidencialidad de la información o documentación proporcionada por el “EL MUNICIPIO” para la ejecución de los trabajos. m) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes y tratados y demás aplicables. n) Si “EL CONTRATISTA” cambia las condiciones contempladas en bases, por medio de las cuales se adjudicó el contrato en perjuicio del “El

Municipio” En la notificación que “El Municipio” realice a “EL CONTRATISTA”, se señalarán los hechos que motivaron tal determinación, lo anterior a efecto de que “EL CONTRATISTA”, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere pertinentes. Si transcurridos los 15 días hábiles, a que hace alusión en el artículo 61 fracción I de la Ley, “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada en su defensa o si “El Municipio” estimara que la misma no es satisfactoria, emitirá por escrito la determinación que proceda, misma que estará debidamente fundada y motivada, posteriormente será comunicada a “EL CONTRATISTA” en los 15 días hábiles siguientes. Una vez comunicado por “El Municipio” el procedimiento de rescisión del contrato, se procederá a tomar inmediatamente posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del área asignada y de las instalaciones respectivas, levantando para ello, con o sin comparecencia de “EL CONTRATISTA”, pero ante Fedatario Público, el Acta Circunstanciada del estado en que se encuentran los trabajos, misma que contendrá como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 159 del Reglamento. “EL CONTRATISTA” estará obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 días naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que este le hubiere entregado para la realización de los trabajos. Iniciado el procedimiento de rescisión y antes de su conclusión, “El Municipio” podrá, a su juicio, suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto del presente contrato. En el caso de que se determine no rescindir el contrato, sé reprogramarán los trabajos una vez notificada la resolución correspondiente. Las partes podrán, dentro del finiquito conciliar los saldos derivados de la rescisión con el fin de preservar los intereses de las partes, así como podrán hacer constar la recepción de los trabajos que haya realizado “EL CONTRATISTA” hasta la rescisión del contrato, así como de los equipos materiales que se hubieran instalado en los trabajos objeto del contrato o se encuentren en proceso de fabricación, siempre y cuando sean susceptibles de utilización dentro de los trabajos pendientes de realizar, debiendo en todo caso sujetarse a los estipulado en los artículos 160, 161, 162 y 163 del Reglamento. Para el caso de que “El Municipio” con apoyo en lo establecido por la Ley, el Reglamento y demás disposiciones normativas aplicables, optase por rescindir el contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA” procederá a hacer efectivas las garantías, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos efectuados aún no liquidados, hasta en tanto se otorgue el finiquito correspondiente, el que se hará dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión administrativa. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que en el caso pudieran existir. No podrán considerarse como casos fortuitos o de fuerza mayor, los atrasos en la ejecución de los trabajos, originados por las condiciones climatológicas normales de la zona.


La suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los contratos se sujetarán a lo estipulado en los artículos 62, y 63 de la Ley, así como a lo dispuesto por el Reglamento capítulo cuarto en sus Secciones VI Terminación Anticipada, VII Rescisión Administrativa del Contrato, VIII Recepción de los Trabajos y IX Finiquito y Terminación del Contrato.

CAPÍTULO XV RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

“EL CONTRATISTA” comunicará a “El Municipio” la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, “El Municipio” contará con un plazo de 15 días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad, en los términos del artículo 60 de la Ley.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar el finiquito dentro del término estipulado en el contrato, el cual no podrá exceder de 60 días naturales a partir de la recepción de los trabajos, en el finiquito se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con “El Municipio” para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de 10 días naturales, contados a partir de su emisión, Una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA” éste tendrá un plazo de 15 días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, “El Municipio” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes, hecho lo cual se procederá a levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

Para iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos, “EL CONTRATISTA” a través de la bitácora o por oficio, deberá notificar la terminación de los trabajos, para lo cual anexará los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

Si durante la verificación de los trabajos, “El Municipio” encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparación inmediata, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el contrato.

En este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactado en el contrato se podrá prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias.

Lo anterior, sin perjuicio de que “El Municipio” opte por la rescisión del contrato.

En la fecha señalada, “El Municipio” recibirá físicamente los trabajos y levantará el acta correspondiente, la que contendrá como mínimo lo siguiente:

I. Lugar, fecha y hora en que se levante. II. Nombre y firma del residente de obra y del supervisor de los trabajos por parte de “El Municipio” y del superintendente de construcción por

parte de “EL CONTRATISTA”. III. Descripción de los trabajos que se reciben. IV. Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios. V. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron,

incluyendo los convenios modificatorios. VI. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, así como las pendientes de autorización. VII. Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de

operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. VIII. Constancia de que el contratista entregó a la residencia o a la supervisión los documentos derivados de la realización de los trabajos.

En el acto de entrega física de los trabajos, “EL CONTRATISTA” exhibirá la garantía prevista en el artículo 66 de la Ley.

“El Municipio” podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a juicio de la misma, existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente, ajustándose en lo procedente a lo previsto en el artículo 166 del Reglamento.


“El Municipio”, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes en un contrato de obras o servicios, deberá elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “El Municipio” dará por terminado el contrato correspondiente, dejando únicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, así como la garantía que se contempla en el artículo 66 de la Ley, por lo que no será factible que “EL CONTRATISTA” presente reclamación alguna de pago con posterioridad a su formalización. En el finiquito correspondiente se expondrán las razones de la aplicación de las penas convencionales conforme al Art. 46 Bis de la Ley.

“El Municipio” deberá notificar a “EL CONTRATISTA” a través de su representante legal o su superintendente de construcción, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de acudir al llamado que se haga por escrito, en caso contrario, se procederá a su elaboración en el plazo y la forma que para el efecto se hubiere determinado en el contrato, debiendo comunicar su resultado conforme lo establece el tercer párrafo del artículo 64 de la Ley.

El documento donde conste el finiquito de los trabajos, formará parte del contrato y en los términos del artículo 170 del Reglamento, deberá contener como mínimo, lo siguiente:

I. Lugar, fecha y hora en que se realice. II. Nombre y firma del residente de obra y, en su caso, del supervisor de los trabajos por parte de “El Municipio” y del superintendente de

construcción de “EL CONTRATISTA”. III. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente. IV. Importe contractual y real del contrato, el cual deberá incluir los volúmenes realmente ejecutados de acuerdo al contrato y a los convenios

celebrados. V. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron,

incluyendo los convenios. VI. Relación de las estimaciones, indicando cómo fueron ejecutados los conceptos de trabajo en cada una de ellas y los gastos aprobados,

debiendo describir cada uno de los créditos a favor y en contra de cada una de las partes, señalando los conceptos generales que les dieron origen y su saldo resultante, así como la fecha, lugar y hora en que serán liquidados.

VII. Las razones que justifiquen la aplicación de penas convencionales o del sobrecosto; VIII. Datos de la estimación final. IX. Constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido. X. La declaración, en su caso, de que “EL CONTRATISTA" extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier

acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato. XI. En el caso de existir penas convencionales se aplicara lo establecido en el Artículo 46, Fracción X y 46 Bis. de la Ley.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podrá utilizarse como el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de las partes de que no existen otros adeudos y por lo tanto se darán por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, al no ser factible el pago indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa prevista en el último párrafo del artículo 64 de la Ley.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “El Municipio” deberá liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo párrafo del artículo 54 de la Ley.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Municipio”, el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, deberá exigirse su reintegro conforme a lo previsto por el artículo 55 de la Ley. En caso de no obtenerse el reintegro, “El Municipio” podrá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes. El acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones, formará parte del contrato y deberá contener como mínimo lo que establece el artículo 172 de reglamento como sigue:

I. Lugar, fecha y hora en que se levante. II. Nombre de los asistentes y el carácter con que intervienen en el acto. III. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente. IV. Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron. V. Manifestación de las partes de que no existen adeudos y, por lo tanto, de que se dan por terminadas las obligaciones que genera el contrato

respectivo, sin derecho a ulterior reclamación.

Para la elaboración del finiquito del contrato que haya dado por terminado anticipadamente, se observarán las reglas que para el finiquito de obra concluida, se establecen en el capítulo cuarto Sección IX del Reglamento.

CAPÍTULO XVI


CONCILIACIÓN

Los contratistas los contratistas y “El Municipio” podrán presentar ante la Secretaría de la Función Pública solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento de los contratos que tengan celebrados con “El Municipio”, por lo que una vez recibida la respectiva queja, la SFP señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes.

Dicha audiencia se celebrará dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud de cancelación, de conformidad con el artículo 95 de la Ley.

En la audiencia de conciliación, la SFP tomando en cuenta los hechos manifestados en la solicitud de cancelación y los argumentos que hiciere valer “El Municipio”, determinará los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el planteado, de conformidad con el artículo 96 de la Ley.

En caso de que sea necesario, la audiencia se podrá realizar en varias sesiones. Para ello, la SFP señalará los días y horas para que tenga verificativo. El procedimiento de conciliación deberá agotarse en un plazo no mayor de 40 días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya celebrado la primera sesión, de conformidad con el artículo 289 del Reglamento.

De toda la diligencia se levantará un acta circunstanciada en la que consten los resultados de las actuaciones.

En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante los Tribunales Federales, de conformidad con el artículo 97 de la Ley.

CAPÍTULO XVII ANEXOS LEGALES, FINANCIEROS, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS

SON PARTE INTEGRANTE E INSEPARABLE DE LA CONVOCATORIA AL PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LO-009KDN002-N4-2015 LOS SIGUIENTES ANEXOS:


OCUMENTOS QUE

INTEGRARAN LA

DOCUMENTOS QUE

INTEGRARAN LA

DOCUMENTOS QUE

INTEGRARAN LA

RECEPCIÓN DE LOS

DOCUMENTOS QUE EL

LICITANTE ENTREGA


ANEXO “A”


ANEXO “A”

FORMATO PARA LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGA

PROCEDIMIENTO NÚMERO:

XXXXXXXX-XXX-XX TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MOR., A XX de XXXXXXXXXX

de 20xx XX:00 HRS.

RELATIVO: XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS

NOMBRE DEL LICITANTE:

XXXX XXXX

IMPORTE DESU PROPUESTA CON IVA

$

RELACIÓN DE DOCUMENTOS FOLIOS PRESENTA/NO PRESENTA

CARTA DE INTERES POR PARTICIPAR

CARTA PODER

ANEXO B

ANEXO A

L-1 Acreditación de la

Nacionalidad Manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad que es de Nacionalidad Mexicana

L-2 Acreditación de la

Personalidad:

L-2a Persona Física

L-2b Persona Moral

L-2c Participación Conjunta

L-3 Escrito en que señala el domicilio para oír y recibir notificaciones.

L-4 Declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 51 y 78 de la Ley.

L-5 Manifestación Escrita de Conocer los Trabajos A Ejecutar el Sitio de Realización de los Trabajos sus Condiciones Ambientales y Normas.

L-6 Nota Informativa

L-7 Declaración de Integridad

L-8 Manifestación de Conocer el Contenido y Alcances del Modelo de Contrato

L-9 Notificación al Titular de los Datos Personales

L-10 Manifestación de subcontratación de extranjeros

F Capacidad Financiera

a) Declaraciones Fiscales de los dos últimos ejercicios o

b) Estados Financieros de los dos últimos ejercicios fiscales

c) Estados financieros de los dos últimos meses.

T-1 Relación de PLANOS

1 Escrito que conocen el contenido de los PLANOS

2 Escrito de entrega de PLANOS en caso de haberlos impreso

T-2 Descripción de la

Planeación Integral

A Descripción de la Planeación Integral

B Procedimiento constructivo propuesto

C Calidad de los Materiales


D Programas

E Aseguramiento de Calidad

T-3 Trabajos por Ejecutar, Normas Complementarias y Especificaciones Particulares proporcionados por “El Municipio”.

T-4 Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción

T-5 Curriculum Vitae del

Licitante

a) Curriculum del Licitante

b) Relación de Contratos que acrediten su experiencia y correspondan con la documentación que anexa

c) Copia de la documentación que acredite la experiencia.

T-6 Curriculum Vitae de los Profesionales técnicos

a) Carta designación del Profesional Técnico

b) Currículum Vitae del Superintendente

c) Cedula profesional

d) Constancia de tramite FIEL

e) Copia de la documentación que acredite la experiencia.

f) Organigrama propuesto.

g) Currículo del personal Técnico que será responsable de la Dirección, Administración y Ejecución.

T-7 Participación de Discapacitados

E-1 Análisis de todos y cada uno de los Precios Unitarios de los conceptos de trabajo solicitados en el Catálogo de Conceptos.

E-2 Relación y Análisis de Costos Básicos de Materiales y Mano de Obra.

E-3

a) Análisis, Cálculo e Integración del Factor de Salario Real.

b) Copia Simple de la Prima de Riesgo de Trabajo.

c) Tabulador de Salarios.

E-4 a)

Análisis, Cálculo e Integración de los Costos Horarios de la Maquinaria y Equipos de Construcción empleado.

b) Copia Simple del Indicador Económico empleado.

E-5 Análisis, Cálculo e Integración de los Costos Indirectos.

E-6

a) Análisis, Cálculo e Integración del Costo por Financiamiento.

b) Anexar copia simple del Indicador Económico empleado.

E-7 Utilidad Propuesta por “EL LICITANTE”.

E-8 a) * Materiales

Listado de Insumos que b) * Mano de Obra


intervienen en la propuesta.

c) * Equipo de Construcción

E-9 Catálogo de Conceptos.

E-10 Programa de erogaciones de la Ejecución General de los Trabajos, calendarizado y cuantificado mensualmente.

E-11 Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados de utilización mensual de Materiales y de los Equipos de Instalación permanente.

E-12 Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados de utilización mensual de la Mano de Obra.

E-13 Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados de utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción.

E-14 Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados de utilización mensual del personal profesional técnico, administrativo y de servicio.

PERSONA DESIGNADA POR EL “MUNICIPIO”

PERSONA DESIGNADA POR EL LICITANTE

XXXX XXXX

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN PERTENECEN AL “FORMATO PARA LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGA”, DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-817024971-N4-2015 RELATIVO A “_________________________________________________________________________”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA: ESTE FORMATO DEBERA SER INCLUIDO AL INICIO DE SU PROPUESTA DEBIDAMENTE REQUISITADO.


DOCUMENTOS QUE

INTEGRARAN LA

DOCUMENTOS QUE

INTEGRARAN LA

DOCUMENTOS QUE

INTEGRARAN LA

DOCUMENTOS QUE

INTEGRARAN LA

PROPUESTA


ANEXOS “L”

REQUISITOS LEGALES


ANEXO L-1

ESCRITO BAJO PROTESTA

DE DECIR VERDAD QUE ES

DE NACIONALIDAD

MEXICANA



TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MOR., A DE DE 20XX. MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS Profa. Ma. Cruz Bastida Muñoz Presidenta Municipal Constitucional “EL MUNICIPIO” P R E S E N T E Con relación a la Licitación Pública XXXXXXXXXX No. LO-000000000-N02-2015, referente a los XXXXXXXXXX de: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX, en el “Municipio”. (EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA UNA PERSONA MORAL) (NOMBRE DEL APODERADO DEL LICITANTE) manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, que la empresa (NOMBRE DEL LICITANTE) a la cual represento, es de nacionalidad mexicana. Así mismo, que previo a la firma del contrato en caso de que este le sea adjudicado, se presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos que establece el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA UNA PERSONA FÍSICA) (NOMBRE DEL LICITANTE) manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, que soy de nacionalidad mexicana. Así mismo, que previo a la firma del contrato en caso de que este me sea adjudicado, presentaré para su cotejo, original o copia certificada de los documentos que establece el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.


________________________________ BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

Nombre y Firma del licitante o del apoderado que tenga facultades para ello

MEMBRETE DE LA

EMPRESA


ANEXO L-2

ACREDITACION DE LA

PERSONALIDAD



ANEXO L-2a

EN CASO DE SER

“PERSONA FISICA”



TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MOR., A DE DE 20XX.

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS Profa. Ma. Cruz Bastida Muñoz Presidenta Municipal Constitucional “EL MUNICIPIO” P R E S E N T E (NOMBRE COMPLETO DEL LICITANTE) manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos, así como que cuento con la capacidad jurídica necesaria y suficiente para suscribir la propuesta en el procedimiento licitatorio número LO-009KDN002-NXX-201X, referente a los XXXXXXXXXX de: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX, en el “Municipio”, por lo que es mi deseo e interés participar en el mismo.

I) DATOS DEL LICITANTE: 1.- Folio del acta de nacimiento o de su carta de naturalización _____________________ expedida por (señalar la autoridad) ____________________ 2.- Folio de la credencial para votar, o número de cédula profesional, o cartilla del servicio militar nacional, o pasaporte, etc. __________ 3.- Registro Federal de Contribuyentes: ____________________ 4.- Domicilio 4.1 Calle y número: ____________________ 4.2 Colonia:___________________________ 4.3 Delegación o Municipio: ______________ 4.4 Entidad Federativa: __________________ 4.5 Código Postal: ______________________ 5.- Teléfono: ___________________________ 6.- Fax:________________________________ 7.- Correo electrónico:_____________________

II) DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE DEL LICITANTE (CUANDO SE TENGA E INTERVENGA EN ESTE PROCEDIMIENTO) 8.- Nombre completo:____________________ 9.- Registro Federal de Contribuyentes: ____________________ 10.- Domicilio 10.1 Calle y número: ____________________ 10.2 Colonia:__________________________ 10.3 Delegación o Municipio: _____________ 10.4 Entidad Federativa: _________________ 10.5 Código Postal: _____________________ 11.- Teléfono: _________________________ 12.- Fax:______________________________ 13.- Folio de la credencial para votar, o número de cédula profesional, o cartilla del servicio militar nacional, o pasaporte, etc. _________________

III) DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL EL APODERADO O REPRESENTANTE DEL LICITANTE ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES


14.- Escritura pública número: ____________________ 15.- Fecha: ___________________________________ 16.- Nombre del fedatario público (notario): ______________________ 17.- Número: ________________ 18.- Lugar del fedatario público ante el cual se otorgó la escritura pública: __________



Nombre y Firma del licitante o del apoderado que tenga facultades para ello NOTA: La información que se indica en presente formato podrá ser reproducida por cada participante en el modo que estime conveniente, siempre y cuando respete su contenido.


ANEXO L-2b

EN CASO DE SER

“PERSONA MORAL”


MEMBRETE DE LA

EMPRESA



MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS Profa. Ma. Cruz Bastida Muñoz Presidenta Municipal Constitucional “EL MUNICIPIO” P R E S E N T E (NOMBRE DEL APODERADO DE LA PERSONA MORAL), en nombre y representación de la empresa (NOMBRE DEL LICITANTE) manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos, así como que cuento con las facultades necesarias y suficientes para suscribir la propuesta en el procedimiento licitatorio número LO-009KDN002-NXX-201X, referente a los XXXXXXXXXX de: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX, en el “Municipio”, por lo que es mi deseo e interés participar en el mismo, a nombre y en representación de la citada empresa.

I) DATOS DEL LICITANTE: 1.- Denominación o Razón Social:_________________________ 2.- Registro Federal de Contribuyentes: ____________________ 3.- Domicilio 3.1 Calle y número: ____________________ 3.2 Colonia:___________________________ 3.3 Delegación o Municipio: ______________ 3.4 Entidad Federativa: __________________ 3.5 Código Postal: ______________________ 4.- Teléfono: ___________________________ 5.- Fax:________________________________ 6.- Correo electrónico:_____________________ 7.- Número y fecha de la escritura pública o póliza en la que consta su acta constitutiva: ____________________________ 8.- Nombre, número y lugar del fedatario público (notario o corredor público) ante el cual se dio fe de la misma:__________ 9.- Inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el (folio, número, libro, partida, según aplique) _______________________el (fecha) ____________. 10.- Relación de accionistas: Apellido paterno: Apellido materno: Nombre(s): _________________________ __________________________ __________________________ 11.- Descripción del objeto social: ____________________________________________________________________ NOTA: EL OBJETO SOCIAL DEBE ESTAR RELACIONADO DIRECTAMENTE CON EL OBJETO DE LA OBRA O SERVICIO QUE SE LICITA; EN CASO DE REQUERIR MAS ESPACIO SE PODRA UTILIZAR OTRA HOJA

II) REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA (CUANDO APLIQUE) 12.- Número y fecha de la escritura pública o póliza en la que consta su reforma: ________________________________ 13.- Nombre, número y lugar del fedatario público (notario o corredor público) ante el cual se dio fe de la misma:________ 14.- Inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el (folio, número, libro, partida, según aplique) _______________________el (fecha) ____________.

III) DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE DEL LICITANTE 15.- Nombre del apoderado o representante: ______________________ 16.- Registro Federal de Contribuyentes: __________________________


17.- Domicilio 17.1 Calle y número: _________________________________ 17.2 Colonia: _______________________________________ 17.3 Delegación o Municipio ___________________________ 17.4 Entidad Federativa: ______________________________ 17.5 Código Postal: __________________________________ 18.- Teléfono: _____________________ 19.- Fax: _________________________ 20.- Folio de la credencial para votar, o número de cédula profesional, o cartilla del servicio militar nacional, o pasaporte, etc. ___________________________________________ 21.- Cargo del apoderado o representante: (representante legal, apoderado legal, administrador único, gerente general, director general, etc.). ___________________________________

IV) DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL EL APODERADO O REPRESENTANTE DEL LICITANTE ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES 22.- Número y fecha de la escritura pública o póliza: _______________________________________________________ 23.- Nombre, número y lugar del fedatario público (notario o corredor público) ante el cual se otorgó: _________________ (Siempre que el poder sea general y se haya otorgado antes de la reforma al Código de Comercio del 2 de junio de 2009 se deberán insertar los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio) 24.- Inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el (folio, número, libro, partida, según aplique) _______________________el (fecha) ____________.



Nombre y Firma del apoderado del licitante que tenga facultades para ello

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.


ANEXO L-2c

EN CASO DE

“PARTICIPACIÓN

EN FORMA

CONJUNTA”

.



CONVENIO PRIVADO DE PROPUESTAS CONJUNTAS

(OPCIONAL) CONVENIO PRIVADO DE PROPUESTAS CONJUNTAS QUE AL AMPARO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 47 DE SU REGLAMENTO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE XXXXXXXXXX, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EMPRESA (1), REPRESENTADA POR XXXXXXXXXX Y POR LA OTRA XXXXXXXXXX, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EMPRESA (2), REPRESENTADA POR XXXXXXXXXX, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES I. Con fecha XXXXXXXXXX se llevó a cabo la publicación de la Convocatoria de la Licitación Pública XXXXXXXXXX No.

LO-000000000-N02-2015 para la contratación de los XXXXXXXXXX consistentes en: XXXXXXXXX. II. La EMPRESA (1) y la EMPRESA (2), decidieron llevar a cabo la presentación de una propuesta de manera conjunta

para la Licitación Pública XXXXXXXXXX No. LO-000000000-N02-2015, relativa a los XXXXXXXXXX consistentes en: XXXXXXXXX.

III. De conformidad a lo señalado en el artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,

así como el 47 de su Reglamento, las partes convinieron en la presentación de una propuesta conjunta para la Licitación Pública XXXXXXXXXX No. LO-000000000-N02-2015, por lo que suscriben de manera solidaria el presente instrumento jurídico, otorgando las siguiente declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

I. La EMPRESA (1), por conducto de su representante declara que: I.1 _____(NOMBRE DE LA EMPRESA)_____ es una empresa legalmente constituida conforme a las Leyes de los

Estados Unidos Mexicanos, autorizada para ejercer el comercio y que tiene como objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lo cual acredita con Testimonio de la Escritura Pública No. XXXXX, de fecha XXX de XXXXX de XXXX, pasada ante la fe del Lic. XXXXXXXXXXXXX, Notario Público No. XXX de XXXXX XXXXX, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del XXXXXXXXXX, en el Folio Mercantil Número XXXXXXX, el XXXX de XXXX de XXXX.

I.2 Los socios que integran la empresa son: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y como administrador(es) de la misma funge(n) el (los) señor(es). I.3 Datos de la(s) reforma(s) que ha tenido la Escritura Pública con la cual se acredita la existencia legal de mí

representada: (CUANDO APLIQUE) Escritura Pública No.: Fecha de la reforma al acta constitutiva: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la reforma: Lugar del Registro Público de la Propiedad y de Comercio: No. de Folio Mercantil del Registro Público de la Propiedad y de Comercio: Fecha de Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:

I.4 Su domicilio es el ubicado en: (Calle, Número, Colonia, Delegación, C.P., Teléfono, Correo Electrónico). I.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC): I.6 Datos del apoderado(s) o representante(s):

Nombre completo del apoderado o representante: Domicilio del apoderado o representante: (Calle, Número, Colonia, Delegación, C.P., Teléfono, Correo Electrónico) Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: Escritura Pública No.:


Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: *Lugar del Registro Público de la Propiedad y de Comercio: *No. de Folio Mercantil del Registro Público de la Propiedad y de Comercio: *Fecha de Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:

NOTA: ***Los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la escritura pública mediante la cual se acredita la personalidad y facultades del apoderado o representante del licitante se deberán incluir (Siempre y cuando el poder sea general y se haya otorgado antes de la reforma al Código de Comercio que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 2 de junio de 2009).

II. La EMPRESA (2), por conducto de su representante declara que: II.1 Es una empresa legalmente constituida conforme a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, autorizada para

ejercer el comercio y que tiene como objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lo cual acredita con Testimonio de la Escritura Pública No. XXXXX, de fecha XXX de XXXXX de XXXX, pasada ante la fe del Lic. XXXXXXXXXXXXX, Notario Público No. XXX de XXXXX XXXXX, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del XXXXXXXXXX, en el Folio Mercantil Número XXXXXXX, el XXXX de XXXX de XXXX.

II.2 Los socios que integran la empresa son: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y como administrador(es) de la misma funge(n) el (los) señor(es). II.3 Datos de la(s) reforma(s) que ha tenido la Escritura Pública con la cual se acredita la existencia legal de mí

representada: (CUANDO APLIQUE) Escritura Pública No.: Fecha de la reforma al acta constitutiva: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la reforma: Lugar del Registro Público de la Propiedad y de Comercio: No. de Folio Mercantil del Registro Público de la Propiedad y de Comercio: Fecha de Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:

II.4 Su domicilio es el ubicado en: (Calle, Número, Colonia, Delegación, C.P., Teléfono, Correo Electrónico). II.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC): II.6 Datos del apoderado(s) o representante(s):

Nombre completo del apoderado o representante: Domicilio del apoderado o representante: (Calle, Número, Colonia, Delegación, C.P., Teléfono, Correo Electrónico) Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: Escritura Pública No.: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: *Lugar del Registro Público de la Propiedad y de Comercio: *No. de Folio Mercantil del Registro Público de la Propiedad y de Comercio: *Fecha de Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:

NOTA: ***Los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la escritura pública mediante la cual se acredita la personalidad y facultades del apoderado o representante del licitante se deberán incluir (Siempre y cuando el poder sea general y se haya otorgado antes de la reforma al Código de Comercio que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 2 de junio de 2009).

III. La EMPRESA (1) y la EMPRESA (2), por conducto de sus representantes declaran que: III.1 Concurren a este acuerdo de voluntades para la presentación de propuestas conjuntas respecto de la Licitación

señalada en el Antecedente I del presente convenio.


III.2 Se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan y que cuentan con las facultades necesarias y suficientes para celebrar el presente convenio privado.

III.3 Este convenio se encuentra regulado por el artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas y artículo 47 de su Reglamento, así como por el Capítulo XXXX Inciso XXXX de la Convocatoria para la Licitación Pública XXXXXXXXXX No. LO-009KDN002-NXX-201X.

En virtud de los anteriores antecedentes y declaraciones, las partes acuerdan obligarse en términos de las siguientes:

CLÁUSULAS PRIMERA. OBJETO.- El presente convenio tiene como objeto la presentación de propuestas conjuntas para la Licitación Pública XXXXXXXXXX No. LO-000000000-N02-2015 para la contratación de los XXXXXXXXXX consistentes en: XXXXXXXXX. SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- Las partes se obligan a la realización de los trabajos relativos a: (HACER REFERENCIA A LA OBRA O SERVICIO) de conformidad a los términos y condiciones consignados en la Convocatoria de la Licitación Pública XXXXXXXXXX No. LO-000000000-N02-2015, conforme a los siguientes conceptos: La EMPRESA (1), se obliga a: XXXXXXXXXXXXXXXX La “EMPRESA (2), se obliga a: XXXXXXXXXXXXXXXX Así mismo, las partes convienen que la forma en que se exigirá el cumplimiento de las referidas obligaciones será la siguiente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX La forma en que presentaran a cobro las estimaciones será de la siguiente forma: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Las estimaciones serán presentadas a cobro por parte de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. TERCERA. DOMICILIO COMUN PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.- Para los fines y efectos legales correspondientes, las partes señalan como domicilio común el siguiente: Calle XXXXXXXXXXXXXXX Colonia XXXXXXXXXXXXXXX Delegación XXXXXXXXXXXXXXX Código Postal XXXXXXXXXXXXXXX Entidad XXXXXXXXXXXXXX Teléfono XXXXXXXXXX Correo electrónico XXXXXXXXXX CUARTA. REPRESENTANTE COMUN.- Las partes convienen en designar como representante común al señor XXXXXXXXXXXXXXX, quien es representante de la EMPRESA ( ), y por medio del presente instrumento legal le otorgan, un poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de Licitación Pública XXXXXXXXXX No. LO-000000000-N02-2015. QUINTA. OBLIGACION SOLIDARIA.- Las partes convienen de manera expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes en forma SOLIDARIA, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique dicho instrumento legal.


SEXTA. LEGISLACIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este convenio, las partes aceptan lo dispuesto en el Código Civil Federal, Código Federal de Procedimientos Civiles y Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y demás leyes aplicables en materia supletoria. SÉPTIMA. COMPETENCIA.- Toda controversia que surja en relación con la interpretación y cumplimiento de este convenio, deberá ser resuelta por los Tribunales competentes en el Distrito Federal, con renuncia expresa a cualquier otra jurisdicción que por su domicilio o causa diversa, presente o futura, les pudiera corresponder. Las partes quedan debidamente enteradas del alcance de todos y cada uno de los antecedentes, declaraciones y cláusulas del presente convenio y manifiestan desde ahora, que en ellos no existe vicio que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman en XXXXXXXXXXXX el día XXXXX del mes de XXXXXX del año XXXXXXXX, en XXXX ejemplares.

EMPRESA (1)

_________________________

EMPRESA (2)

_________________________ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TESTIGO

_________________________

TESTIGO

_________________________ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


ANEXO L-3

ESCRITO EN EL QUE SEÑALE

EL DOMICILIO PARA OIR Y

RECIBIR TODO TIPO DE

NOTIFICACIONES



DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Y DOMICILIO CONVENCIONAL (OPCIONAL)

TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MOR., A DE DE 20XX. MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS Profa. Ma. Cruz Bastida Muñoz Presidenta Municipal Constitucional “EL MUNICIPIO” P R E S E N T E Con relación a la Licitación Pública XXXXXXXXXX No. LO-009KDN002-NXX-201X, referente a los XXXXXXXXXX de: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX, en el “Municipio”. (EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA UNA PERSONA MORAL) (NOMBRE DEL APODERADO DEL LICITANTE) manifiesto a usted, que la empresa (NOMBRE DEL LICITANTE) a la cual represento señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar aún las de carácter personal, las cuales surtirán todos sus efectos legales mientras no se señale otro distinto, es el siguiente: Calle: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No.: XXXXX Colonia: XXXXXXXXXXXXXXXXX Delegación: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Entidad:

C.P.: XXXXX Teléfono: XX-XX-XX-XX

EN SU CASO

Así mismo, se indica que se cuenta con la siguiente dirección de correo electrónico: XXXXXXXXXX (EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA UNA PERSONA FÍSICA) (NOMBRE DEL LICITANTE) manifiesto a usted, que señaló como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para que se me practiquen aún las de carácter personal, las cuales surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto, es el siguiente: Calle: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No.: XXXXX Colonia: XXXXXXXXXXXXXXXXX Delegación: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Entidad:

C.P.: XXXXX Teléfono: XX-XX-XX-XX

EN SU CASO

Así mismo, se indica que se cuenta con la siguiente dirección de correo electrónico: XXXXXXXXXX

MEMBRETE DE LA

EMPRESA



________________________________



ANEXO L-4

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR

VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN LOS

SUPUESTOS DEL ART. 51 Y 78 DE

CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON LAS MISMAS




MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS Profa. Ma. Cruz Bastida Muñoz Presidenta Municipal Constitucional “EL MUNICIPIO” P R E S E N T E Con relación a la Licitación Pública XXXXXXXXXX No. LO-000000000-N02-2015, referente a los XXXXXXXXXX de: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX, en el. (EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA UNA PERSONA MORAL) (NOMBRE DEL APODERADO DEL LICITANTE) manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, que la empresa (NOMBRE DEL LICITANTE) a la cual represento, no se encuentra en alguno de los supuestos de los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Así mismo manifiesto que los socios y empleados que conforman a mí representada, así como el que suscribe no nos encontramos en alguno de dichos supuestos. (EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA UNA PERSONA FÍSICA) (NOMBRE DEL LICITANTE) manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, que no me encuentro en alguno de los supuestos de los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.




MEMBRETE DE LA

EMPRESA


ANEXO L-5

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE

DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS

CONDICIONES AMBIENTALES DE HABER

CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE

LOS MATERIALES Y LAS EXPECIFICACIONES

GENERALES Y PARTICULARES




MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS Profa. Ma. Cruz Bastida Muñoz Presidenta Municipal Constitucional “EL MUNICIPIO” P R E S E N T E Con relación a la Licitación Pública XXXXXXXXXX No. LO-009KDN002-NXX-201X, referente a los XXXXXXXXXX de: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX, en el “Municipio”. (EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA UNA PERSONA MORAL) (NOMBRE DEL APODERADO DEL LICITANTE) en nombre y representación de la empresa (NOMBRE DEL LICITANTE), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que conoce el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que “El Municipio” le hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, proporcione la propia convocante y el programa de suministro correspondiente, de conformidad con el artículo 44 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Así mismo manifiesto que mi representada conoce y ha considerado las normas para construcción e instalaciones de la “SCT”; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y demás normatividad aplicable, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, además de las modificaciones y aclaraciones que se hubieren realizado a este procedimiento de contratación, derivadas de la junta de aclaraciones que se llevó a cabo, y su conformidad de ajustarse a sus términos por lo que no presentara reclamación alguna por su desconocimiento, ni solicitara modificaciones al contrato por este motivo, de conformidad con el primer párrafo del artículo 38 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA UNA PERSONA FÍSICA) (NOMBRE DEL LICITANTE) manifiesto bajo protesta de decir verdad, que conozco el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que “El Municipio” hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, proporcione la propia convocante y el programa de suministro correspondiente, de conformidad con el artículo 44 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Así mismo manifiesto conocer y haber considerado las normas para construcción e instalaciones de la “SCT”; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y demás normatividad aplicable, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, además de las modificaciones y aclaraciones que se hubieren realizado a este procedimiento de contratación, derivadas de la junta de aclaraciones que se llevó a cabo, y mi conformidad de ajustarme a sus términos por lo que no presentare reclamación alguna por su desconocimiento, ni solicitare modificaciones al contrato por este motivo, de conformidad con el primer párrafo del artículo 38 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

MEMBRETE DE LA

EMPRESA






ANEXO L-6

NOTA INFORMATIVA




MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS Profa. Ma. Cruz Bastida Muñoz Presidenta Municipal Constitucional “EL MUNICIPIO” P R E S E N T E (EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA UNA PERSONA MORAL) (NOMBRE DEL APODERADO DEL LICITANTE) en nombre y representación de la empresa (NOMBRE DEL LICITANTE), manifiesto a usted que mi representada se da por enterada de la Nota Informativa para Participantes de Países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que refiere lo siguiente: (EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA UNA PERSONA FÍSICA) (NOMBRE DEL LICITANTE) manifiesto a usted que me doy por enterado de la Nota Informativa para Participantes de Países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que refiere lo siguiente: El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado. Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales. La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación —la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

o La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención. o El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación impactara el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera. Las responsabilidades del sector público se centran en:

o Profundizar las reformas legales que inició en 1999. o Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su

cumplimiento. o Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y

extradición). Las responsabilidades del sector privado contemplan:

o Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos, o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

MEMBRETE DE LA

EMPRESA


o Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas. Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes. Así mismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas en el caso de las empresas. El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido. En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción. Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos: “Artículo 222 Cometen el delito de cohecho:

I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se

mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado. Capitulo XI Cohecho a servidores públicos extranjeros


Artículo 222 bis Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que encuentre

fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la

tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales. Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.”

ENTERADO

________________________________ Nombre y Firma del licitante o del apoderado que tenga facultades para ello


ANEXO L-7

DECLARACIÓN DE

INTEGRIDAD




MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS Profa. Ma. Cruz Bastida Muñoz Presidenta Municipal Constitucional “EL MUNICIPIO” P R E S E N T E Con relación a la Licitación Pública XXXXXXXXXX No. LO-009KDN002-NXX-201X, referente a los XXXXXXXXXX de: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX, en el “Municipio”. (EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA UNA PERSONA MORAL) (NOMBRE DEL APODERADO DEL LICITANTE) en nombre y representación de la empresa (NOMBRE DEL LICITANTE), manifiesto bajo protesta de decir verdad, su abstención y la de interpósita persona, de adoptar conductas, para que los servidores públicos de “El Municipio”, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier aspecto que le otorgue condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, de conformidad con el artículo 31 fracción XXXI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA UNA PERSONA FÍSICA) (NOMBRE DEL LICITANTE) manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, mi abstención y la de interpósita persona, de adoptar conductas, para que los servidores públicos de “El Municipio”, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier aspecto que me otorgue condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, de conformidad con el artículo 31 fracción XXXI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA UNA PERSONA FÍSICA Y ESTE REPRESENTADA) (NOMBRE DEL APODERADO DEL LICITANTE) en nombre y representación de (NOMBRE DEL LICITANTE), manifiesto bajo protesta de decir verdad, su abstención y la de interpósita persona, de adoptar conductas, para que los servidores públicos de “El Municipio”, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier aspecto que le otorgue condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, de conformidad con el artículo 31 fracción XXXI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.




MEMBRETE DE LA

EMPRESA


ANEXO L-8

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO Y ALCANCES DEL MODELO DE

CONTRATO




MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS Profa. Ma. Cruz Bastida Muñoz Presidenta Municipal Constitucional “EL MUNICIPIO” P R E S E N T E Con relación a la Licitación Pública XXXXXXXXXX No. LO-009KDN002-NXX-201X, referente a los XXXXXXXXXX de: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX, en el “Municipio”. (EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA UNA PERSONA MORAL) (NOMBRE DEL APODERADO DEL LICITANTE) manifiesto a usted, en nombre y representación de (NOMBRE DEL LICITANTE) que conoce el contenido y los alcances del modelo de contrato, el cual será formalizado en caso de que mi representada resulte adjudicada en este procedimiento de licitación, así como del formato de la póliza de seguro de responsabilidad civil, del formado de la carta cobertura, de los formatos de fianzas y su conformidad de ajustarse a sus términos. (EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA UNA PERSONA FÍSICA) (NOMBRE DEL LICITANTE) manifiesto a usted que conozco el contenido y los alcances del modelo de contrato, el cual será formalizado en caso de que resulte adjudicado en este procedimiento de licitación, así como del formato de la póliza de seguro de responsabilidad civil, del formado de la carta cobertura, de los formatos de fianzas y mi conformidad de ajustarme a sus términos.



MEMBRETE DE LA

EMPRESA


FORMATO DE CONTRATO

FECHA DE CONTRATO XXXXXXXXXXXXXX

IMPORTE XXXXXXXXXXXXXX

I.V.A XXXXXXXXXXXXXX

IMPORTE TOTAL XXXXXXXXXXXXXX

PROGRAMA XXXXXXXXXXXXXX

FECHA DE INCIO XXXXXXXXXXXXXX

FECHA DE TERMINACION XXXXXXXXXXXXXX

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS, AL QUE SE DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADA POR LA C. PROFRA. MA. CRUZ BASTIDA MUÑOZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. ING. OSCAR MONTES BAHENA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN Y DESARROLLO, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX REPRESENTADA POR EL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EN SU CARÁCTER DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE: I.1.- ES UN ENTE PÚBLICO CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 1, 2, 38, FRACCIONES IX Y LX, 119, FRACCIÓN IV, 125, 127 Y 131 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. I.2.- SU REPRESENTANTE CUENTA CON LA SUMA DE FACULTADES SUFICIENTES PARA CELEBRAR EL PRESENTE ACTO JURÍDICO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 17, 41, FRACCIONES IX, XI Y XXVII, 76 Y 77, FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. I.3.- CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS SUFICIENTES PARA CUBRIR LA EROGACIÓN QUE CAUSE EL PRESENTE CONTRATO, QUE SE AUTORIZÓ EN EL RECURSO DEL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, ANEXO 20.3 FONDO DE CULTURA PARA EL EJERCICIO 2015; AUTORIZADOS MEDIANTE CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2015. I.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE HIDALGO SUR NO. 2, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 62770, MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, ESTADO DE MORELOS, MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.


I.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACIÓN I.3, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO XXXXXXXXXXXXXXXXX, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN VI, 2, 3, 24, 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN I, 28, 30 FRACCIÓN I, 31, 32, 33, 34, 35, 36 PÁRRAFO PRIMERO, 37, 38, 39 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 1, 2, 15, 18, 24, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 APARTADO A, 46, 48, 59, 60, 61, 62, 68 Y DEMÁS APLICABLES DE SU REGLAMENTO. PARA TAL EFECTO, SE CELEBRARON LOS ACTOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES EL DÍA XXXXXXXXXXXXXXX; DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EL DÍA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Y EL ACTO DONDE “EL MUNICIPIO” HIZO SABER EL FALLO DE LA LICITACIÓN SE REALIZÓ EL DÍA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, EN EL QUE SE ADJUDICÓ A “EL CONTRATISTA” EL PRESENTE CONTRATO, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO.

II.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE: II.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO XXXXXXXXXXXXXXXXX, PAG. XXXXXX DEL VOL. XXXXX, DE FECHA XXXXXXXXXXXXXXXXX, OTORGADA ANTE LA FE DEL XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO XXXX, DE LA CIUDAD DE XXXXXXXXXXXXXXXXX., INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, DE LA CIUDAD DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., CON FOLIO NÚMERO XXXXXXXXXXXXXX, DE FECHA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. II.2.- EL C. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, QUIEN SE IDENTIFICA CON credencial del IFE Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CON FOLIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ACREDITA SU CARÁCTER DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, PAG. XXXXXXXXXXXXXXXX DEL VOL. XXX, DE FECHA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, OTORGADA ANTE LA FE DEL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO XXXXXXX, DE LA CIUDAD DE XXXXXXXXXXXXXXX., INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, DE LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MOR., CON FOLIO NÚMERO XXXXXXXXXXXXXX, DE FECHA XXXXXXXXXXXXXXXXXX, MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO DE FORMA ALGUNA, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. II.3.- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. II.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, LO QUE ACREDITA CON RECIBO DE TELEFONO, MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO. II.5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO XXXXXXXXXXXXXXXX. II.6.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO O SITIOS DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.


II.7.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, LOS CUALES CONSISTEN EN LOS SIGUIENTES:

I. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, EL ACTA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, EL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, EL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE “EL CONTRATISTA, EL DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y EL FALLO DE LA LICITACIÓN; II. PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, FIRMADO POR EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN; III. PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; IV. NORMAS DE CALIDAD; V. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN; VI. CATÁLOGO DE CONCEPTOS; VII. LA BITÁCORA QUE SE ABRIRÁ EN LA FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS. VIII. EL PROGRAMA EN EL QUE SE ESTABLEZCA LA FORMA EN QUE “EL CONTRATISTA” APLICARÁ EL ANTICIPO QUE SE LE OTORGUE.

II.8.- EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 32-D, PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y ÚLTIMO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS 2.1.27. y 2.1.35. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014, “EL CONTRATISTA” PRESENTÓ COPIA DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO DE FECHA XXXXXXXXXXXXXXXXXX, CON NÚMERO DE FOLIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, EMITIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. II.9.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LO QUE MANIFIESTA EN SU ESCRITO DE FECHA XXXXXXXXXXXXXXX. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN “ CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO AL AIRE LIBRE EN EL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS”, PARA EJECUTARSE EN CALLE MIGUEL HIDALGO, COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS, Y


ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN II.7 DE ESTE CONTRATO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO Y QUE VINCULAN A “EL MUNICIPIO” Y A “EL CONTRATISTA” EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, ASÍ COMO A LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, Y DEMÁS LEYES, REGLAMENTOS, NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

SEGUNDA: CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE CALIDAD, NORMAS OFICIALES MEXICANAS, Y ARTÍCULO 22 DEL RLOPSRM, REQUERIDAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO DE OBRA, OBLIGÁNDOSE A RESPONDER ANTE “EL MUNICIPIO”, DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR NEGLIGENCIA, DESCUIDO, FALTA DE ATENCIÓN O REALIZAR TRABAJOS DE MALA CALIDAD QUE HAYAN SIDO AUTORIZADOS POR EL RESIDENTE DE OBRA PARA SU PAGO. EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REPONER LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE NO CUMPLAN CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO DE OBRA, ASÍ COMO EN ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, O BIEN, A CUBRIR EL COSTO DE LOS MISMOS CUANDO A ELECCIÓN DE “EL MUNICIPIO” SEAN REALIZADOS POR TERCERAS PERSONAS, MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS QUE SE GENEREN, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS POR LOS TRABAJOS DE MALA CALIDAD QUE SE TENGAN QUE REALIZAR A TERCERAS PERSONAS, EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DEL “MUNICIPIO”, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DEVOLVER LAS CANTIDADES QUE SE ORIGINEN POR LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS QUE SE GENEREN, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE AQUÉL EN QUE SE HAYA REALIZADO EL PAGO DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ XXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS XX/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO QUE ES DE $ XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS XX/100 M.N.), QUE EN CONJUNTO SUMAN LA CANTIDAD DE $ XXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS XX/100 M.N.)

CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE XXX DÍAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DÍA XXXXXXXXXXX Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA XXXXXXXXXXXXXXXX, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS APROBADO. LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADO EN ESTE CONTRATO.


“EL MUNICIPIO” PODRÁ INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR PÚBLICO Y EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRÁN COMO RESIDENTE DE OBRA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, RESPECTIVAMENTE.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL SITIO O SITIOS DE LOS TRABAJOS, DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE. “EL MUNICIPIO”, CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, ASÍ COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VÍA Y EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. ASIMISMO, “EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, EL INMUEBLE EN EL QUE DEBA LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, CUYA TRAMITACIÓN SEA COMPETENCIA DE “EL MUNICIPIO”, OBSERVANDO TANTO “EL MUNICIPIO” COMO “EL CONTRATISTA”, LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIÓN RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL INMUEBLE EN EL QUE DEBA LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A “EL CONTRATISTA”, PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL INMUEBLE.

SEXTA: ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPIO” OTORGARÁ A “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPO, EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $ XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS XX/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, QUE ES DE $ XXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS X/100 M.N.), QUE EN CONJUNTO SUMAN LA CANTIDAD DE $ XXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS XX/100 M.N.), PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO, PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR. EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; DICHA AMORTIZACIÓN DEBERÁ SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR TOTALMENTE EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL, ES DECIR, LA ÚLTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”. EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL MUNICIPIO” EL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN DE DAR POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO.


EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL MUNICIPIO”.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, CON LA SECUENCIA Y TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, QUE ABARCARÁN UN PERÍODO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA, ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU PAGO TALES COMO NÚMEROS GENERADORES, NOTAS DE BITÁCORA, CONTROLES DE CALIDAD, FOTOGRAFÍAS Y ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACIÓN, DE CONFORMIDAD A LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CRITERIO DEL ÁREA CONTRATANTE Y DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 132 DEL RLOPSRM), DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS MISMAS,LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN, DEBERÁ REVISAR Y, EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES QUE SERÁN PAGADAS DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA Y “EL CONTRATISTA” HAYA ENTREGADO LA FACTURA RESPECTIVA CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES CORRESPONDIENTES, PARA QUE “EL MUNICIPIO” INICIE SU TRÁMITE DE PAGO. LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, SE RESOLVERÁN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. EL ATRASO QUE TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES NO IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONVENIDO Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARÁ COMO CAUSA DE APLICACIÓN DE RETENCIONES ECONÓMICAS, PENAS CONVENCIONALES, NI COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. TAL SITUACIÓN DEBERÁ DOCUMENTARSE Y REGISTRARSE EN LA BITÁCORA. EL RETRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES EN QUE INCURRA “EL MUNICIPIO” DIFERIRÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, CIRCUNSTANCIA QUE DEBERÁ FORMALIZARSE, PREVIA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, A TRAVÉS DEL CONVENIO RESPECTIVO. NO PROCEDERÁ DICHO DIFERIMIENTO CUANDO EL RETRASO EN EL PAGO DERIVE DE CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O EXTEMPORÁNEA, NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR “EL CONTRATISTA” PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, “EL MUNICIPIO”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA ENTRE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y LA PRESENTACIÓN DE LAS CORRECCIONES POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES EN QUE DEBEN SER PAGADAS LAS ESTIMACIONES UNA VEZ AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA.


EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁ COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE “EL MUNICIPIO” TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO. CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, PODRÁ PACTARSE SU RECEPCIÓN. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARÁ EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE RECEPCIÓN FÍSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS, LA QUE DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CUANDO “EL MUNICIPIO” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARÁ A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” LA QUE LIQUIDARÁ EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE SE AJUSTEN A LO INDICADO EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO. NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRÁN POR AUTORIZADAS CUANDO “EL MUNICIPIO” OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA. EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERÁ HACER CONSTAR EN LA BITÁCORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTAN A COBRO LAS ESTIMACIONES. EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TÉRMINO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA SU PAGO, LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE SE PRESENTARÁ EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, DEBIÉNDOSE HACER CONSTAR EN LA BITÁCORA TALES HECHOS. EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARÁ EN LA ESTIMACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE, APLICANDO AL IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A LOS FACTORES QUE SE AUTORICEN PARA CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIÉNDOSE APLICAR LOS ÚLTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERÁN ACUMULARSE ENTRE ELLOS. LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, ACOMPAÑADO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR CONVENIO ALGUNO. TRATÁNDOSE DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS O DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE LIMITARÁ EXCLUSIVAMENTE A LOS CASOS PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 146 Y 152 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN AUTORIZADA DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE COMPROBADOS, SE REALIZARÁ EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYA SIDO AUTORIZADA POR EL RESIDENTE DE OBRA. UNA VEZ CALCULADOS LOS IMPORTES DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES, NO LES SERÁ APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 212, 214 Y 219 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “EL MUNICIPIO”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA


EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS Y MENCIONADOS EN LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACIÓN II.7 DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ÓRDENES ESCRITAS DE “EL MUNICIPIO”, ÉSTA PODRÁ ORDENAR SU CORRECCIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARÁ POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “EL MUNICIPIO”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA CORRECCIÓN O REPOSICIÓN DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACIÓN. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES (EXCEPTO TRATÁNDOSE DE RETENCIONES ECONÓMICAS O PENAS CONVENCIONALES, A QUE SE REFIEREN LAS CLÁUSULAS SEPTIMA, DÉCIMA NOVENA, VIGÉSIMA Y VIGÉSIMA PRIMERA DE ESTE CONTRATO Y DE AJUSTES DE COSTOS, “EL MUNICIPIO”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL MUNICIPIO”.

OCTAVA: GARANTÍAS. PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA” PRESENTARA LA PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE $ XXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS XX/100 M.N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, QUE GARANTIZARA EL ANTICIPO CONCEDIDO EN EL EJERCICIO FISCAL 2015, A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MOR. ESTA GARANTÍA SOLAMENTE SE CANCELARÁ CUANDO SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL ANTICIPO OTORGADO. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” PRESENTÓ LA PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE $ XXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS XX/100 M.N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MOR. ESTA GARANTÍA SE CANCELARÁ CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA CUMPLIDO CON LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y ENTREGA TOTAL DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO CONFORME LO PACTADO EN ESTE CONTRATO, LO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS A QUE SE REFIERE LA DECLARACIÓN II.7 Y ENTREGUE A “EL MUNICIPIO” LA GARANTÍA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LAS PÓLIZAS DE FIANZA CONTIENEN LAS DECLARACIONES INDICADAS POR EL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONSISTENTES ENTRE OTRAS, EN LAS SIGUIENTES: A).- QUE LAS FIANZAS SE OTORGAN ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN ESTE CONTRATO;


B).- QUE PARA CANCELAR LAS FIANZAS SERÁ REQUISITO CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE. EN EL CASO DE LA FIANZA QUE SE CONSTITUYA COMO GARANTÍA A LA QUE ALUDE EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR A LA AFIANZADORA EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DESPUÉS DE TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. DE PRESENTARSE EL SUPUESTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 96 DE CITADO REGLAMENTO, “EL CONTRATISTA” PRESENTARÁ ANTE LA AFIANZADORA UNA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO” EN LA QUE SEÑALE SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA FIANZA; C).- QUE LAS FIANZAS ESTARÁN VIGENTES DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTICEN Y CONTINUARÁN VIGENTES EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN O SENTENCIA EJECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE; D).- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. E).- QUE LA AFIANZADORA RENUNCIA EXPRESAMENTE AL DERECHO QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, RESPECTO A LAS PRÓRROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO; Y F).- QUE EN CASO DE CELEBRARSE ALGÚN CONVENIO CONCILIATORIO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, NO SE CONSIDERARÁ NOVADO EL CONTRATO Y POR LO TANTO LA PÓLIZA DE FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE EN TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA QUE GARANTIZA. LAS MODIFICACIONES EN MONTO O PLAZO DEL CONTRATO CONLLEVARÁN EL RESPECTIVO AJUSTE A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. CUANDO SE TRATE DE UN INCREMENTO EN EL MONTO O UNA AMPLIACIÓN EN EL PLAZO QUE NO SE ENCUENTREN CUBIERTOS POR LA GARANTÍA ORIGINALMENTE OTORGADA, DEBERÁ ESTIPULARSE EN EL CONVENIO MODIFICATORIO RESPECTIVO EL PLAZO PARA ENTREGAR LA AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA, EL CUAL NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DE DICHO CONVENIO, ASÍ COMO INCLUIRSE UNA CLÁUSULA RESOLUTORIA DEL CONVENIO EN EL CASO DE QUE LA AMPLIACIÓN DE GARANTÍA NO SEA ENTREGADA EN EL PLAZO SEÑALADO. TRATÁNDOSE DE FIANZA, EL AJUSTE CORRESPONDIENTE SE REALIZARÁ CONFORME A LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN II Y EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, Y ÉSTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, “EL MUNICIPIO” DEBERÁ CANCELAR LA FIANZA RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO, “EL MUNICIPIO” PROCEDERÁ EXIGIR SU REINTEGRO CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE


HUBIERE INCURRIDO, EN CONTRAVENCIÓN AL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS DATOS DEL PROYECTO QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 95 DE SU REGLAMENTO. LOS TRABAJOS SE GARANTIZARÁN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE “EL CONTRATISTA” POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ GARANTIZAR LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 95 DE SU REGLAMENTO. TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIN QUE EXISTA RECLAMACIÓN POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”, LA CANCELACIÓN DE LA FIANZA ESTARÁ A LO PREVISTO EN LA PÓLIZA DE GARANTÍA QUE SE OTORGUE EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A “EL CONTRATISTA” EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTÍA, “EL MUNICIPIO” DEBERÁ HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE LA AFIANZADORA, A EFECTO DE QUE LA FIANZA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES; TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICHAS CORRECCIONES O REPOSICIONES, “EL MUNICIPIO” PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA. SI LA REPARACIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” PODRÁN CONVENIRLO POR ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTÍA. EL AJUSTE CORRESPONDIENTE SE REALIZARÁ CONFORME A LO DISPUESTO POR LA FACCIÓN II Y EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS, NO PODRÁN CONSISTIR EN LA EJECUCIÓN TOTAL DE CONCEPTOS DE TRABAJO PENDIENTES DE REALIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”; EN ESTE CASO, NO SE PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN Y SE CONSIDERARA QUE LA OBRA NO FUE CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS. CUANDO A PARTIR DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONVENIDO Y AL MOMENTO DE OCURRIR LA CONTINGENCIA, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERÁN SER AJUSTADOS ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE ACORDADO, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE. LA REVISIÓN Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE SE CITA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 56 Y 58 DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL, 177, 178 Y 180 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EN EL CASO DE LA MANO DE OBRA, A LA PLANTILLA DEL PERSONAL SE LE APLICARÁN LAS VARIACIONES QUE DETERMINE LA COMISIÓN NACIONAL DE SALARIOS MÍNIMOS, PARA LOS SALARIOS MÍNIMOS GENERALES EN EL DISTRITO FEDERAL. LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO; EL COSTO POR


FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE “EL CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA. CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA ALZA, SERÁ “EL CONTRATISTA” EL QUE LO PROMUEVA DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE; SI ES A LA BAJA, SERÁ “EL MUNICIPIO” LA QUE LO DETERMINARÁ EN IGUAL PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE. EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERÁ PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD, ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN QUE LA SOPORTEN A “EL MUNICIPIO” EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, PERDERÁ LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL AJUSTE DE COSTOS DEL PERÍODO DE QUE SE TRATE. “EL MUNICIPIO” DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERÁ EMITIR LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA, POR LO QUE NO SE REQUERIRÁ LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIO ALGUNO. EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRÁ POR APROBADA. UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE PERDERÁ LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” Y DE REALIZARLO A LA BAJA POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”. CUANDO LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE O INCOMPLETA, “EL MUNICIPIO” APERCIBIRÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” PARA QUE, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE “EL CONTRATISTA” DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRÁ COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS. EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCIÓN SE DEBERÁ INCLUIR EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ÚLTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO. NO DARÁN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACIÓN DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. SI AL INICIO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS O DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS SE OTORGA ALGÚN ANTICIPO, EL O LOS IMPORTES DE AJUSTES DE COSTOS DEBERÁN AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DEL ANTICIPO CONCEDIDO.

DÉCIMA: PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” CONVIENE EN QUE NO PODRÁ DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA, LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE ESTE ÚLTIMO. EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, LA RESPONSABILIDAD ESTARÁ A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, LIBERANDO DE TODO COMPROMISO DE CARÁCTER CIVIL, PENAL MERCANTIL, FISCAL, DE DERECHOS DE AUTOR, Y DE CUALQUIER OTRO A “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ CONTAR CON TÍTULO PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL Y CON UNA


EXPERIENCIA MÍNIMA COMPROBABLE DE 5 (CINCO) AÑOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS AFINES O SIMILARES A LA DE ESTE CONTRATO Y QUE ACREDITARÁ CON LOS DOCUMENTOS IDÓNEOS, CONOCER CON AMPLITUD LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACIÓN II.7 DE ESTE CONTRATO, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ADEMÁS DE CONTAR CON LA CLAVE DE USUARIO Y CONTRASEÑA PARA LLEVAR A CABO, CONJUNTAMENTE CON EL RESIDENTE DE OBRA, LA ELABORACIÓN, APERTURA, ANOTACIONES, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL PROGRAMA INFORMÁTICO QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB: http://beop.funcionpublica.gob.mx. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL CONTRATISTA”, PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y SUMINISTRO , INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, Y NORMAS DE CALIDAD Y LA BITÁCORA. “EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO, Y “EL CONTRATISTA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PRIMER PÁRRAFO DE ESTA CLÁUSULA.

DÉCIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES. “EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL MUNICIPIO”, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA TERCERA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO ESPECIALIZADO Y ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LO INDICADO EN SU PROPOSICIÓN. PARA EL CASO DE QUE ALGÚN PROFESIONAL, TÉCNICO ESPECIALIZADO O ADMINISTRATIVO NO CUMPLA CON EL PERFIL SOLICITADO POR “EL MUNICIPIO” O DEJE DE LABORAR PARA “EL CONTRATISTA”, ÉSTE SE OBLIGA A SUSTITUIRLO O A REMPLAZARLO, SEGÚN SEA EL CASO, DENTRO DE LAS 24 (VEINTICUATRO HORAS) POSTERIORES A LA QUE SE LE COMUNIQUE LA INCONFORMIDAD POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”. EL RESIDENTE DE OBRA DEBERÁ VERIFICAR QUE “EL CONTRATISTA” APLIQUE EL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO ESPECIALIZADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL NÚMERO Y CON EL PERFIL INDICADO EN LA PROPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”.

DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN

http://beop.funcionpublica.gob.mx/


EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE “EL MUNICIPIO”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, QUE PODRÁN SER RECLAMADAS POR “EL MUNICIPIO” POR LA VÍA JUDICIAL CORRESPONDIENTE. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO TRANSFERIR EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LA ESTIMACIÓN O ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 84 DE SU REGLAMENTO. EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” PREFIERA LA REALIZACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO DE SU ELECCIÓN, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, “EL MUNICIPIO” OTORGA SU CONSENTIMIENTO, SIN PERJUICIO DE QUE “EL CONTRATISTA” PUEDA OPTAR POR LA REALIZACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR. PARA TALES EFECTOS, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ENTREGAR A “EL MUNICIPIO” COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO DEL CONVENIO QUE HAYA CELEBRADO CON NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EN EL QUE CONSTE SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS, A FIN DE QUE “EL MUNICIPIO” ASEGURE LA INTEGRIDAD Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS Y RESGUARDE EN EL ARCHIVO DE GLOSA CONTABLE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE. SI CON MOTIVO DE LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL CONTRATISTA” SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERÁ EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y, EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” HAYA ELEGIDO LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO. CUANDO “EL CONTRATISTA” REQUIERA LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO PARA ADQUIRIR ALGÚN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO” DEBERÁ RECONOCER LOS TRABAJOS REALIZADOS HASTA EL MOMENTO DE LA SOLICITUD, AÚN Y CUANDO LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO SE ENCUENTREN TOTALMENTE TERMINADOS.

DÉCIMA QUINTA: SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. “EL MUNICIPIO” DESIGNARÁ POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ RECAER EN UN SERVIDOR PÚBLICO QUE FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y TENDRÁ LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTÍCULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EN LA DESIGNACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE FUNGIRÁ COMO RESIDENTE DE OBRA, “EL MUNICIPIO” DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE TENGA LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”; DEBIENDO CONSIDERAR EL GRADO ACADÉMICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SERVIDOR PÚBLICO, EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN Y


CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, DESARROLLO PROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO EN OBRAS SIMILARES A LAS QUE SE HARÁ CARGO. “EL MUNICIPIO”, A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS. ES FACULTAD DE “EL MUNICIPIO” REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ÉSTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O DE FABRICACIÓN.

DÉCIMA SEXTA: DE LA BITÁCORA. LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA ES EL INSTRUMENTO QUE CONSTITUYE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” EN EL PRESENTE CONTRATO, EN LA QUE SE REGISTRARÁN LOS ASUNTOS Y EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EL USO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA ES OBLIGATORIA PARA “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA”, POR LO QUE SU ELABORACIÓN, APERTURA, ANOTACIONES, CONTROL Y SEGUIMIENTO, SE HARÁ POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA POR EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN QUE CUENTEN CON LA CLAVE DE USUARIO Y CONTRASEÑA, A TRAVÉS DEL PROGRAMA INFORMÁTICO QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB: http://beop.funcionpublica.gob.mx, QUIENES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS CONDICIONES Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 123 Y 125 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL USO DEL PROGRAMA INFORMÁTICO PARA LA ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA”, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2009.

DÉCIMA SÉPTIMA: RETENCIONES ECONÓMICAS. LAS RETENCIONES ECONÓMICAS SE APLICARÁN POR ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS VIGENTE, CONFORME A LO SIGUIENTE: “EL MUNICIPIO” TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁ EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS APROBADO; PARA LO CUAL, “EL MUNICIPIO” COMPARARÁ EL AVANCE MES A MES CONTRA EL PROGRAMA, Y LOS TRABAJOS EFECTIVAMENTE EJECUTADOS. SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LA OBRA ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE Y SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” PROCEDERÁ A HACER LAS RETENCIONES ECONÓMICAS A LA ESTIMACIÓN O ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTRE(N) EN PROCESO DE PAGO EN LAS FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS HASTA LA DE REVISIÓN. LAS RETENCIONES ECONÓMICAS SERÁN DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ASIMISMO, CUANDO “EL


CONTRATISTA” REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SEÑALADOS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PODRÁ RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONÓMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES, POR LO QUE “EL MUNICIPIO” LE REINTEGRARÁ A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISIÓN TUVIERA ACUMULADAS. UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONÓMICAS, ÉSTAS SE HARÁN DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA MEDIANTE NOTA DE BITÁCORA U OFICIO. EL MONTO DETERMINADO COMO RETENCIÓN ECONÓMICA, SE APLICARÁ EN LA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO. CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONVENIDO, LAS RETENCIONES ECONÓMICAS SE CALCULARÁN CONSIDERANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL NUEVO PROGRAMA CONVENIDO. DE EXISTIR RETENCIONES ECONÓMICAS A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA PACTADA EN LA CLÁUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO Y QUEDARAN TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ÉSTAS SEGUIRÁN EN PODER DE “EL MUNICIPIO”; LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE HARÁ EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONÓMICAS QUE HAYA APLICADO “EL MUNICIPIO” Y, DE RESULTAR SALDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE RETENCIONES ECONÓMICAS, UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES, PROCEDERÁ LA DEVOLUCIÓN DEL MISMO, SIN QUE LA RETENCIONES ECONÓMICAS EFECTUADAS A “EL CONTRATISTA” GENERE GASTO FINANCIERO ALGUNO.

DÉCIMA OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES. SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, “EL MUNICIPIO” LE APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE, CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLÁUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO, HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN TOTAL DE LOS MISMOS. DICHAS PENAS NO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS PENAS CONVENCIONALES, ÉSTAS SE HARÁN DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” MEDIANTE NOTA DE BITÁCORA U OFICIO. EL MONTO DETERMINADO COMO PENA CONVENCIONAL, SE APLICARÁ EN LA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO. CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONVENIDO, LAS PENAS CONVENCIONALES SE CALCULARÁN CONSIDERANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL NUEVO PROGRAMA CONVENIDO. INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES ECONÓMICAS O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, “EL MUNICIPIO” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EL MONTO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, AÚN CUANDO PARTE DE LOS TRABAJOS SE HAYAN EJECUTADO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA EN LA RESCISIÓN, EN EL CASO DE QUE EL


ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. SI “EL MUNICIPIO” OPTA POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, SE APEGARÁ A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 61 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 155, 157, 158 Y 159 DE SU REGLAMENTO.

DÈCIMA NOVENA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERÁN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRÁN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARÁN EN DÍAS NATURALES, Y LA DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE VARIACIÓN SE HARÁ CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLÁUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE SI ES AL MONTO, LA COMPARACIÓN SERÁ CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA. “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA”, DEBERÁN REVISAR LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS CONDICIONES EN CASO DE QUE ÉSTAS SE PRESENTEN. LOS AJUSTES, DE SER PROCEDENTES, DEBERÁN CONSTAR POR ESCRITO Y, UNA VEZ AUTORIZADOS LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES QUE RESULTEN, SE APLICARÁN A LAS ESTIMACIONES EN QUE SE GENEREN O HAYAN GENERADO. CUANDO LA MODIFICACIÓN IMPLIQUE AUMENTO O REDUCCIÓN POR UNA DIFERENCIA SUPERIOR AL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO O DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, EN CASOS EXCEPCIONALES Y DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS, “EL MUNICIPIO” SOLICITARÁ LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA REVISAR LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 59, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 102 DE SU REGLAMENTO. LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SERÁN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AÚN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACIÓN PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO, DISTINGUIÉNDOLOS UNOS DE OTROS, ANEXANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS SOPORTE PARA EFECTOS DE PAGO. CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERÁN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIÉNDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECÍFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.


EN EL CASO DE REQUERIRSE MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ORIGINALES DEL PRESENTE CONTRATO, QUE NO REPRESENTEN INCREMENTO O DISMINUCIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” DEBERÁN CELEBRAR LOS CONVENIOS RESPECTIVOS. EL RESIDENTE DE OBRA DEBERÁ SUSTENTAR EL DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGÚN SEA EL CASO, CONSIDERÁNDOSE ÉSTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA “EL CONTRATISTA” Y “EL MUNICIPIO” LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN. EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” CONCLUYA LOS TRABAJOS EN UN PLAZO MENOR AL ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO, NO SERÁ NECESARIA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIO ALGUNO. SI “EL CONTRATISTA” SE PERCATA DE LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL MISMO, DEBERÁ NOTIFICARLO A “EL MUNICIPIO”, MEDIANTE ANOTACIÓN EN LA BITÁCORA, PRESENTANDO LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Y LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. “EL MUNICIPIO”, DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, EMITIRÁ EL DICTAMEN DE RESOLUCIÓN; DE NO HACERLO, LA SOLICITUD SE TENDRÁ POR ACEPTADA. EL CONVENIO MEDIANTE EL CUAL SE AMPLIARÁ EL PLAZO RESPECTIVO DEBERÁ FORMALIZARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA EMISIÓN DEL DICTAMEN DE REFERENCIA O A LA AFIRMATIVA FICTA DE “EL MUNICIPIO”. SI DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, DEBERÁ NOTIFICARLO A “EL MUNICIPIO”, PARA QUE ÉSTA RESUELVA LO CONDUCENTE. “EL CONTRATISTA” SÓLO PODRÁ EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO O EN LA BITÁCORA, POR PARTE DE LA RESIDENCIA, SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LAS QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACIÓN. CUANDO SEA “EL MUNICIPIO” LA QUE REQUIERA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O CONCEPTOS SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ÉSTOS DEBERÁN SER AUTORIZADOS Y REGISTRADOS EN LA BITÁCORA POR EL RESIDENTE. A LOS PRECIOS UNITARIOS GENERADOS PARA LOS REFERIDOS CONCEPTOS SE DEBERÁN APLICAR LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES CONVENIDOS EN EL CONTRATO, SALVO LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 102 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. “EL MUNICIPIO” DEBERÁ ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y SUFICIENTES DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO Y “EL CONTRATISTA” AMPLIARÁ LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA PROPORCIÓN SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO. TRATÁNDOSE DE FIANZA, EL AJUSTE CORRESPONDIENTE SE REALIZARÁ CONFORME A LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN II Y EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. SI DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SURGE LA NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJOS POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR LOS ANÁLISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS SOPORTE Y APOYOS NECESARIOS PARA SU REVISIÓN, A PARTIR DE QUE SE ORDENE SU EJECUCIÓN Y HASTA LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE CONCLUYAN DICHOS TRABAJOS; LA CONCILIACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOS REFERIDOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁ REALIZARSE DURANTE LOS SIGUIENTES 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES A SU PRESENTACIÓN. PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS “EL MUNICIPIO”, JUNTO CON EL CONTRATISTA, PROCEDERÁN DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 107 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. SI POR LAS CARACTERÍSTICAS Y COMPLEJIDAD DE LOS PRECIOS UNITARIOS NO CONSIDERADOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO NO ES POSIBLE SU CONCILIACIÓN Y AUTORIZACIÓN EN EL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO”, PREVIA JUSTIFICACIÓN, PODRÁ AUTORIZAR HASTA POR UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES, EL PAGO PROVISIONAL DE LOS COSTOS DIRECTOS DE LOS INSUMOS QUE EFECTIVAMENTE SE HAYAN SUMINISTRADO O UTILIZADO EN LA OBRA, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LAS


CONDICIONES ESTABLECIDAS POR EL ARTÍCULO 108 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGÉSIMA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA. CUANDO OCURRA LA SUSPENSIÓN, EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “EL MUNICIPIO” LA NOTIFICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO, FORMALIZÁNDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN, LA QUE CONTENDRÁ COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. “EL CONTRATISTA” PODRÁ SOLICITAR, A PARTIR DE LA DETERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES A QUE HACE REFERENCIA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y QUE SE GENEREN DURANTE LA SUSPENSIÓN. LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTARSE EN LAS FECHAS DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y DEBERÁ LIMITARSE A LOS CONCEPTOS INDICADOS EN EL ARTÍCULO 146 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CUANDO LA SUSPENSIÓN SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA”, DEBIENDO ÚNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO EN EL QUE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DAÑADOS O DESTRUIDOS Y ÉSTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERÁN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRÉ EL CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”. EN EL CASO DE QUE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SÓLO SERÁ PROCEDENTE EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES POR LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 149 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. NO SERÁ MOTIVO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”. EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO. EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVÓ DICHA SUSPENSIÓN.

VIGÉSIMA PRIMERA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.


“EL MUNICIPIO” PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO POR EL MONTO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, AÚN CUANDO PARTE DE LOS TRABAJOS SE HAYAN EJECUTADO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. CUANDO “EL MUNICIPIO” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, COMUNICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, SEÑALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO ÉSTE CONTRATO, RELACIONÁNDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE “EL CONTRATISTA”, DENTRO DEL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO CASO “EL MUNICIPIO” RESOLVERÁ LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE “EL CONTRATISTA”; EN TANTO QUE SI ES “EL CONTRATISTA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE. TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA” PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES Y SIN QUE LO HAGA, O SI DESPUÉS DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, “EL MUNICIPIO” ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, EMITIRÁ POR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA. NO OBSTANTE LO ANTERIOR DENTRO DEL FINIQUITO, “EL MUNICIPIO” PODRÁ JUNTO CON “EL CONTRATISTA”, CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE LA RESCISIÓN CON EL FIN DE PRESERVAR LOS INTERESES DE LAS PARTES. EN EL CASO DE QUE EN EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE DETERMINE NO RESCINDIR EL CONTRATO, SE REPROGRAMARÁN LOS TRABAJOS UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE. “EL MUNICIPIO” PROCEDERÁ A LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDO “EL CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

I).- SI “EL CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; II).- SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUOSA POR “EL MUNICIPIO”; III).- SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O, EN SU CASO, POR LA EMPRESA SUPERVISORA DE LA OBRA; IV).- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS VIGENTE POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, Y QUE A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO. NO IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y, POR TANTO NO SE CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES O LA FALTA DE INFORMACIÓN


REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FÍSICA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “EL MUNICIPIO”, ASÍ COMO CUANDO ÉSTA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS; V).- SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANÁLOGA; VI).- SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”; VII).- SI TRANSFIERE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, EXCEPTO CUANDO “EL CONTRATISTA” PREFIERA LA REALIZACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO DE SU ELECCIÓN, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO; VIII).- SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL MUNICIPIO” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS. IX).- SI “EL CONTRATISTA” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER ESA NACIONALIDAD; X).- SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON ESTE CONTRATO; Y XI).- CUANDO SE CAUSEN DAÑOS Y PERJUICIOS A “EL MUNICIPIO” POR NEGLIGENCIA, DESCUIDO, FALTA DE ATENCIÓN, ERROR ARITMÉTICO O DE CALCULO Y SE REALICEN TRABAJOS DE MALA CALIDAD Y “EL CONTRATISTA” SE NIEGUE A REALIZAR LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES O NO LAS HAGA DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”; XII).- POR NO ENTREGAR LA GARANTÍA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A “EL CONTRATISTA, EN LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. XIII).- POR NO PROPORCIONAR Y APLICAR AL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO ESPECIALIZADO QUE HAYA INDICADO EN SU PROPOSICIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO; XIV).- EN CASO DE NO CUMPLIR CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR “EL MUNICIPIO” PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, Y XV).- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LEYES, Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO POR “EL MUNICIPIO”, ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO,


PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS, LA QUE DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 159 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. EMITIDA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DE LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA Y HECHA QUE SEA LA NOTIFICACIÓN SE PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EL MONTO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, AÚN CUANDO PARTE DE LOS TRABAJOS SE HAYAN EJECUTADO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DE ANTICIPO TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO. EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA”. EN EL FINIQUITO, “EL MUNICIPIO” PODRÁ OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN. LA OPCIÓN QUE SE ADOPTE ATENDERÁ A LA QUE DEPARE MENOR PERJUICIO A “EL MUNICIPIO” DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNAS O DE OTRO. ASIMISMO, “EL MUNICIPIO” OPTARÁ POR APLICAR RETENCIONES ECONÓMICAS O PENAS CONVENCIONALES ANTES DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN CUANDO EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DERIVE DEL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS ES LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE QUE LE REPRESENTARÍA A “EL MUNICIPIO” CONCLUIR CON OTRO CONTRATISTA LOS TRABAJOS PENDIENTES Y EL COSTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE RESCINDIR EL CONTRATO. EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS SERÁ DETERMINADO POR “EL MUNICIPIO” DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 163 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, UNA VEZ EMITIDA, NO PODRÁ SER REVOCADA O MODIFICADA POR “EL MUNICIPIO”.

VIGÉSIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD O INTERVENCIÓN DE OFICIO EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, PAGANDO A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE


Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 60, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 62, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRÁ OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ SOLICITARLA A “EL MUNICIPIO”, QUIEN DETERMINARÁ LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO “EL MUNICIPIO” NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA PETICIÓN DE “EL CONTRATISTA”. EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA, DEBIENDO “EL MUNICIPIO” LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A “EL CONTRATISTA” POR “EL MUNICIPIO”, ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LA QUE SE HAYA GENERADO DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA. CUANDO SE DÉ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERÁ ELABORARSE EL FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 168, 169, 170, 171 Y 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGÉSIMA TERCERA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ NOTIFICAR DE INMEDIATO A “EL MUNICIPIO”, A TRAVÉS DE LA BITÁCORA O EXCEPCIONALMENTE POR ESCRITO, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRÁ UNA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE LOS GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y “EL MUNICIPIO” EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUÉL EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN INICIARÁ EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO” ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A “EL CONTRATISTA” SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ÉSTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS; EN ESTE PERIODO, NO SE APLICARÁN PENAS CONVENCIONALES. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE “EL MUNICIPIO” OPTE POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO. UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO” EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, INICIARÁ EL PROCEDIMIENTO DE, RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL


LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE QUE CONTENDRÁ COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD. “EL MUNICIPIO” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE TAMBIÉN SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN:

A).- CUANDO “EL MUNICIPIO” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRÁ A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y SE AJUSTEN A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 146 Y 149 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SEGÚN SEA EL CASO. B).- CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRÁ PACTARSE SU RECEPCIÓN. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARÁ EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS. C).- CUANDO “EL MUNICIPIO” DÉ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, PAGARÁ A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y SE AJUSTEN A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 152 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. D).- CUANDO “EL MUNICIPIO” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARÁ A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, LA QUE LIQUIDARÁ EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE SE AJUSTEN A LO INDICADO EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO. E).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTE CASO SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN JUDICIAL.

NO SE PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SE CONSIDERARÁ QUE LA OBRA NO FUE CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO, CUANDO LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS, CONSISTAN EN LA EJECUCIÓN TOTAL DE TRABAJOS FALTANTES POR REALIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.

VIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO. PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, SE DEBERÁ ELABORAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE, SALVO EN LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. DEBIENDO ANEXARSE AL FINIQUITO EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS. “EL MUNICIPIO” DEBERÁ NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA”, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL FINIQUITO; “EL CONTRATISTA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO; DE NO HACERLO, SE LE COMUNICARÁ EL RESULTADO DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISIÓN.


EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO FORMARÁ PARTE DEL CONTRATO Y DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTÍCULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EL FINIQUITO DEBERÁ SER ELABORADO POR “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 60 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, HACIÉNDOSE CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO FUNDAMENTAR, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS. DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONTRATISTA” NO ACUDA CON “EL MUNICIPIO” PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO” PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ÉSTE TENDRÁ EL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO. SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” DEBERÁ LIQUIDARLOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL MUNICIPIO”, EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ÉSTOS, DEBERÁ EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL MUNICIPIO”. EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “EL MUNICIPIO” PODRÁ HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTÁNEA, SE LEVANTARÁ EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS SEÑALADOS POR EL ARTÍCULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CUANDO LA LIQUIDACIÓN DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRÁ UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR ÚNICAMENTE UNA MANIFESTACIÓN DE “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TÉRMINO INDICADO, SE PROCEDERÁ A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. VIGÉSIMA QUINTA: OTRAS ESTIPULACIONES. EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN “EL AYUNTAMIENTO” SE HARÁN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: A).- EL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DESTINADO AL ÓRGANO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.


B).- EL 1 (UNO) AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA LA ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. C).- EL 2 (DOS) AL MILLAR PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES DEL RAMO DE LA CONSTRUCCIÓN A CARGO DEL “ICIC” D).- EL 2 (DOS) AL MILLAR PARA OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL A CARGO DE EL SISTEMA DIF MUNICIPAL. E).- EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN A FIN DE AMORTIZAR EL ANTICIPO CONCEDIDO. VIGÉSIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA”, RESOLVERÁN ENTRE SÍ LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: A).- “EL CONTRATISTA” SOLICITARÁ A “EL MUNICIPIO”, MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRÁ EL PROBLEMA TÉCNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE ÉL Y EL RESIDENTE DE OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE SU PETICIÓN Y LOS PRESENTARÁ DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO. B).- EL C. ING. OSCAR MONTES BAHENA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE “EL MUNICIPIO”, DENTRO DE UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARÁ LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCIÓN QUE DÉ TÉRMINO AL PROBLEMA PLANTEADO. C).- EL C. ING. OSCAR MONTES BAHENA, AL EMITIR LA RESOLUCIÓN, CITARÁ A “EL CONTRATISTA” Y AL RESIDENTE DE OBRA, PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA EMITIDO ÉSTA. D).- DURANTE LA REUNIÓN CONVOCADA, SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” Y EL RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCIÓN ADOPTADA Y SE LEVANTARÁ ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARÁN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS, DEBIÉNDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITÁCORA. (NOTA: SI EL CONTRATO SE CELEBRA CON PERSONA MORAL CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN).

VIGÉSIMA SÉPTIMA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO SOCIEDAD MEXICANA PARA TODO LO RELACIONADO CON ESTE CONTRATO Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.

VIGÉSIMA OCTAVA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. PARA TODO LO RELACIONADO CON LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA APLICACIÓN DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, LAS DEMÁS LEYES FEDERALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS APLICABLES Y A LA JURISDICCIÓN Y


COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN EL ESTADO DE MORELOS, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES, QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS ÚTILES EN EL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS EL DIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

CUADRO DE FIRMAS:

POR “EL AYUNTAMIENTO” POR LA D.D. U.V.O.P.P. Y D.

PROFRA. MA. CRUZ BASTIDA MUÑOZ PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. OSCAR MONTES BAHENA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN Y DESARROLLO

POR EL “CONTRATISTA”

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. XXXXXXXXXXXXXXXX. QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA EN EL ESTADO DE MORELOS Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. REPRESENTADA POR EL XXXXXXXXXXXXXXXXXX, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL.


Tlaltizapán de Zapata, Morelos, a de de 20XX

CARTA COBERTURA “EL MUNICIPIO” XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

P R E S E N T E Por este conducto me dirijo a usted para informarle que (poner el nombre del licitante), ha iniciado los trámites para la expedición de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil con No. de Folio (poner el número de folio que la aseguradora asigne a la póliza), asegurando a “El Municipio”, donde se incluirán los siguientes datos:

No. Contrato: XXXXXXXXXX

Monto del Contrato: $_________ (________/100 M.N.) MAS EL I.V.A.

Objeto del Contrato: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, EN EL MUNICIPIO

Plazo de Ejecución: DEL XXXXXXXX AL XXXXXXXXXXX.

Lugar de los trabajos:

Suma asegurada: $_________ (________/100 M.N.)

Vigencia de la Póliza: SE ESTABLECE QUE LA VIGENCIA DE ESTE SEGURO CUBRIRÁ EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, HASTA QUE SE LLEVE A CABO LA ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO NO. XXXXXXXXXXX.

Beneficiario Preferente: “EL MUNICIPIO” Cobertura principal: LA COMPAÑÍA SE OBLIGA A PAGAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS, QUE EL CONTRATISTA CAUSE A

LOS BIENES PATRIMONIALES DE MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS, ASÍ COMO A LOS BIENES QUE TIENE CONCESIONADOS ASÍ MISMO, PAGARÁ LOS DAÑOS A BIENES, DAÑOS CORPORALES, PERJUICIOS Y DAÑO MORAL CONSECUENCIAL QUE SE CAUSEN AL PERSONAL DE MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS, Y OTROS TERCEROS, POR HECHOS U OMISIONES NO DOLOSOS Y POR LOS QUE ESTE DEBA RESPONDER, CONFORME A LA LEGISLACION APLICABLE EN LA MATERIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL VIGENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CAUSADOS CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LA OBRA (O SERVICIO) CONSISTENTE EN: XXXXXXXX, SEGÚN CONTRATO NO. XXXXXXXX QUE SE LLEVARA A CABO EN _____(AREA ESPECIFICA DE LOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS)_____; DURANTE EL PERIODO DEL DIA XXXXXXXX DEL MES DE XXXXXXXX DE 200XX, AL DIA XXXXXXXX DEL MES DE XXXXXXXX DE 200XX, SEGÚN LAS CLAUSULAS Y ESPECIFICACIONES PACTADAS EN LA POLIZA DE SEGURO. SE CONSIDERAN TERCEROS A OTRAS EMPRESAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS, SUS EMPLEADOS, EMPLEADOS DE MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS Y VIAJEROS.

La presente Carta Cobertura estará vigente hasta que se entregue la Póliza Original que deberá ser entregada dentro de los 20 días posteriores al Fallo.

ATENTAMENTE ______________________ FIRMA ASEGURADORA (**NOTA: ESTOS DATOS DEBERAN SER LOS MISMOS QUE CONTENGA LA POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.)


Para garantizar el anticipo del contrato. A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS. PARA GARANTIZAR POR (RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA, DIRECCION, R.FC.), HASTA POR LA EXPRESA CANTIDAD DE $ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO, PARA RESPONDER DE LA DEBIDA Y CORRECTA APLICACIÓN, AMORTIZACION O DEVOLUCION TOTAL QUE POR CONCEPTO DE ANTICIPO (XX %) LE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS, DERIVADOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO XXXXXXXXXXXXXXXXX DE FECHA XXXXXXXXXXXXXXXXXX, CONSISTENTE EN: XXXXXXXXXXXXXXXX, UBICADO EN XXXXXXXXX, MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, ESTADO DE MORELOS, CON UN PLAZO DE EJECUCION DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CON UN IMPORTE TOTAL DE $ XXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 00/100 M.N.), INCLUYE IVA, CELEBRADO CON EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS, EN LO SUCECIVO “EL AYUNTAMIENTO” REPRESENTADO POR LA C. PROFRA. MA. CRUZ BASTIDA MUÑOZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, EL C. ING. OSCAR MONTES BAHENA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN Y DESARROLLO., Y POR PARTE DE LA EMPRESA DENOMINADA XXXXXXXXXXXXXXX, REPRESENTADA POR EL XXXXXXXXXXXXXXXX EN SU CARÁCTER DE XXXXXXXXXXXXXX, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA”. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES.

A) QUE SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA;

B) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO SEÑALADO EN EL RUBRO;

C) QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”

D) QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTICE Y CONTINUARA VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME, Y

E) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA;

F) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRÒRROGA O ESPERA AL FIADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS O AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE, Y

G) QUE LA FIANZA GARANTIZA LA DEBIDA INVERSIÓN, EXACTA AMORTIZACIÓN Y LA DEVOLUCIÓN EN SU CASO DEL 100% DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO CITADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO.

NOTA: TODAS LAS FIANZAS DEBERÁN PRESENTARSE Y MANTENERSE SIN SELLOS O TEXTOS ADICIONALES. LA OMISIÓN DE DATOS O PRESENTACIÓN INCORRECTA DE LA FIANZA NO SERÁ IMPUTABLE A “EL MUNICIPIO”, POR LO QUE NO SE PODRA REPROGRAMAR EL INICIO DE LOS TRABAJOS NI SE AUTORIZARA DIFERIMIENTO ALGUNO.


FIANZA DE CUMPLIMIENTO Para garantizar el cumplimiento del contrato. A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS. PARA GARANTIZAR POR (RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA, DIRECCION, R.FC.), HASTA POR LA EXPRESA CANTIDAD DE $ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, ASI COMO EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO XXXXXXXXXXXXXXXXX DE FECHA XXXXXXXXXXXXXXXXXX, CONSISTENTE EN: XXXXXXXXXXXXXXXX, UBICADO EN XXXXXXXXX, MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, ESTADO DE MORELOS, CON UN PLAZO DE EJECUCION DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CON UN IMPORTE TOTAL DE $ XXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 00/100 M.N.), INCLUYE IVA, CELEBRADO CON EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS, EN LO SUCECIVO “EL AYUNTAMIENTO” REPRESENTADO POR LA C. PROFRA. MA. CRUZ BASTIDA MUÑOZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, EL C. ING. OSCAR MONTES BAHENA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN Y DESARROLLO., Y POR PARTE DE LA EMPRESA DENOMINADA XXXXXXXXXXXXXXX, REPRESENTADA POR EL XXXXXXXXXXXXXXXX EN SU CARÁCTER DE XXXXXXXXXXXXXX, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA”. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES.

A) QUE SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA.

B) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, SEÑALADO EN EL RUBRO.

C) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA, LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.

D) QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”

E) QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME.

F) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

G) QUE ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA O ESPERA AL FIADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS O AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE.

H) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ EN VIGOR EN CASO DE QUE SE DETECTEN DEFECTOS O RESPONSABILIDADES, DERIVADAS DEL CONTRATO, Y SE CANCELARÁ HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES DETERMINADAS.

I) QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO CITADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO, Y

J) QUE DERIVADO DE QUE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA TIENEN EL CARÁCTER DE INDIVISIBLES, EN CASO DE PRESENTARSE UN INCUMPLIMIENTO EN UNA DE ELLAS, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SE HARÁ EFECTIVA POR EL MONTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS.

NOTA: TODAS LAS FIANZAS DEBERÁN PRESENTARSE Y MANTENERSE SIN SELLOS O TEXTOS ADICIONALES.

LA OMISIÓN DE DATOS O PRESENTACIÓN INCORRECTA DE LA FIANZA NO SERÁ IMPUTABLE A “EL MUNICIPIO”, POR LO QUE NO SE PODRA REPROGRAMAR EL INICIO DE LOS TRABAJOS NI SE AUTORIZARA DIFERIMIENTO ALGUNO.


FIANZA DE VICIOS OCULTOS Para garantizar los defectos, buena calidad y vicios ocultos del contrato. A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS. PARA GARANTIZAR POR (RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA, DIRECCION, R.FC.), HASTA POR LA EXPRESA CANTIDAD DE $ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, BUENA CALIDAD, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO XXXXXXXXXXXXXXXXX DE FECHA XXXXXXXXXXXXXXXXXX Y CONVENIO ADICIONAL POR MONTO DE FECHA XXXXXXXXXXXXXXXXXX CONSISTENTE EN: XXXXXXXXXXXXXXXX, UBICADO EN XXXXXXXXX, MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, ESTADO DE MORELOS, CON UN PLAZO DE EJECUCION DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CON UN IMPORTE TOTAL EJERCIDO DE $ XXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 00/100 M.N.), INCLUYE IVA, CELEBRADO CON EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS, EN LO SUCECIVO “EL AYUNTAMIENTO” REPRESENTADO POR LA C. PROFRA. MA. CRUZ BASTIDA MUÑOZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, EL C. ING. OSCAR MONTES BAHENA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN Y DESARROLLO., Y POR PARTE DE LA EMPRESA DENOMINADA XXXXXXXXXXXXXXX, REPRESENTADA POR EL XXXXXXXXXXXXXXXX EN SU CARÁCTER DE XXXXXXXXXXXXXX, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA”. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES.

a) QUE SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA.

b) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, SEÑALADO EN EL RUBRO.

c) QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”

d) QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME.

e) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

f) QUE ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA O ESPERA AL FIADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS O AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE.

g) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ EN VIGOR EN CASO DE QUE SE DETECTEN DEFECTOS EN LOS TRABAJOS O RESPONSABILIDADES, DERIVADAS DEL CONTRATO, Y SE CANCELARÁ HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES DETERMINADAS, Y

h) QUE LA FIANZA GARANTIZA LOS DEFECTOS QUE RESULTEN, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO DERIVADO DE LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO CITADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE SUBCONTRATEN, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO.

NOTA: TODAS LAS FIANZAS DEBERÁN PRESENTARSE Y MANTENERSE SIN SELLOS O TEXTOS ADICIONALES. LO SOMBREADO SÓLO APLICA CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SE HAYA SUSCRITO UN CONVENIO MODIFICATORIO


MODELO DE TEXTO DE PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA CONTRATISTAS DE “EL MUNICIPIO”

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATISTAS TEXTO ARIAL

PÓLIZA LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD

DEDUCIBLE

Responsabilidad Civil Contratistas Texto Ariel

$17’373,233.50

(679.00 veces el SMGAVDF), Operará por evento y ocurrencia, con

reinstalación automática durante toda la vigencia

El deducible se establecerá de común acuerdo entre la Compañía y el Asegurado

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATISTAS TEXTO ARIAL

I. CONDICIONES PARTICULARES

CAPITULO I

ÁMBITO DE COBERTURAS

CLÁUSULA 1ª

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA QUE CELEBRA EL PRESENTE CONTRATO

Compañía Aseguradora

--------------------------------------denominada en adelante la Compañía


Asegurado (NOMBRE DE LA CONSTRUCTORA), denominada en adelante el Aseguradora.

CLÁUSULA 2ª

VIGENCIA Se establece que la vigencia de este seguro cubrirá el período comprendido desde la fecha de inicio de los trabajos, hasta que se lleve a cabo la entrega recepción física de los mismos, de conformidad con lo especificado en el Contrato No. _________________________.

CLAUSULA 3ª MATERIA DEL SEGURO

La Compañía se obliga a pagar los daños y los perjuicios, que el Contratista cause a los bienes concesionados así como al patrimonio de “El Municipio” (“EL MUNICIPIO”). Así mismo, pagará los daños a bienes, daños corporales, perjuicios y daño moral consecuencial que causen al personal de “EL MUNICIPIO”, y otros terceros, por hechos u omisiones no dolosos y por los que éste deba responder, conforme a la legislación aplicable en la materia de Responsabilidad Civil vigente en los Estados Unidos Mexicanos, causados con motivo de la ejecución de la obra (o servicio)______ que se describe:_____________________________________________________________, según contrato No.______________que se llevará a cabo en __________________(área específica de los trabajos en el municipio); durante el período del día ____del mes de________ de 200_, al día ____ del mes _______ de 200_, según las cláusulas y especificaciones pactadas en esta póliza de seguro.

Se consideran terceros a otras empresas que realizan actividades en “EL MUNICIPIO”.

CLÁUSULA 4ª Responsabilidades Amparadas por la Póliza

Actividades e Inmuebles:

Se encuentra asegurada, dentro del marco de las condiciones de esta póliza, la responsabilidad civil legal en que incurriere el Contratista, por daños causados a terceros, derivada de las actividades atribuibles a la(s) obra(s) o servicio(s) que se menciona en esta póliza, quedando entendido y convenido que las responsabilidades cubiertas son por los siguientes conceptos:

1. Daños a edificios, equipos y cualquier otra infraestructura existente a cargo y bajo la responsabilidad de “El Municipio” y de otros terceros, ocasionados con motivo de la obra(s) o servicio(s), incluyendo construcciones, ampliaciones o demoliciones, y en sí, cualquier otro daño causado por el Contratista.

2. Daños ocasionados a terceros por los productos fabricados, entregados o suministrados por el Contratistas, o bien, por los trabajos ejecutados.

NO APLICA

3. Responsabilidades ajenas en las que el Asegurado, por convenio o contrato, se compromete a la sustitución del obligado original para reparar o indemnizar eventuales y futuros daños a terceros en sus personas o en sus propiedades. (Responsabilidad civil asumida). ESTA COBERTURA SE CONTRATARÁ POR LA CONSTRUCTORA, EN CASO DE QUE CELEBREN CONVENIOS O CONTRATOS PARA SUBCONTRATAR OBRA FÍSICA, EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS U OTRAS INSTALACIONES COMO PARTE DE LA(S) OBRA(S).

4. Por el uso de equipos de carga y descarga, plataformas móviles, máquinas y equipos de trabajo.

NO APLICA 5. Uso de instalaciones sanitarias móviles.

6. Por el uso de plumas, polipastos, montacargas y por la operación de cualquier otra maquinaria propiedad y/o arrendada por el Contratista, que se encuentre bajo su control o manejo y que ocasionen daños a bienes o personas, con motivo de la(s) obra(s) o servicio(s) mencionados en la carátula y/o cédula de la póliza.

NO APLICA 7. Derivada de instalaciones de propaganda (anuncios, carteles publicitarios u otras) dentro o fuera de las áreas de trabajo en el Municipio.

NO APLICA 8. Derivada del uso de instalaciones sociales a su servicio (dormitorios, comedores y otros).

9. Derivada del extravío de bienes propiedad de “EL MUNICIPIO” y de otros terceros, que se encuentren en posesión del Asegurado por convenio o contrato.

10. Derivada de la caída accidental de materiales, soldadura y/o herramientas utilizadas en la obra(s) o servicio(s),


mencionados en la carátula y/o cédula de la póliza.

11. Derivada de daños a instalaciones subterráneas que afecte tuberías, cables, canales u otras instalaciones subterráneas. ESTA COBERTURA APLICARÁ CUANDO EL CONTRATISTA SE HUBIESE INFORMADO EN LAS ÁREAS COMPETENTES DE “EL MUNICIPIO” SOBRE LA UBICACIÓN, SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS.

NO APLICA 12. Daños a terceros derivada de las obras o trabajos de apuntalamiento, socalzados y recalzados.

13. La responsabilidad civil legal personal de empleados y trabajadores en el desempeño de sus funciones o trabajos, que causen daños a terceros

NO APLICA

14. Derivada de lesiones corporales a terceros o daños materiales a bienes de éstos, ocasionados por contaminación que ocurra en forma accidental, súbita e imprevista, como consecuencia de la descarga, dispersión, filtración o escape de contaminantes, siempre que la contaminación y la causa que la provocó se presente de manera simultánea. Así mismo, se cubre el costo o gasto resultante de evaluar, monitorear, limpiar, remover, controlar, eliminar o neutralizar contaminantes a consecuencia de la contaminación. Para que esta cobertura opere, es condición básica que se pueda determinar claramente el día que inició la emisión de contaminantes y que dicha emisión sea controlada dentro de los 7 días posteriores. El Contratista deberá informar a la Compañía del comienzo de la emisión dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento del mismo.

CLÁUSULA 5ª

DELIMITACIÓN DEL ALCANCE DEL SEGURO:

1. 1. El límite máximo de responsabilidad para la Compañía, por uno y todos los siniestros que ocurran durante la vigencia del seguro, es la suma asegurada indicada en la póliza

2. La ocurrencia de varios daños durante la vigencia de la póliza, procedentes de la misma o igual causa, será considerada como un solo siniestro, el cual, a su vez, se tendrá como realizado en el momento que se produzca el primer daño de la serie.

CLÁUSULA 6ª

SUMA ASEGURADA

El límite máximo de responsabilidad que la Compañía asume al amparo de la presente póliza es de $17’373,233.50 (679.00 veces el SMGAVDF), que operará por evento y ocurrencia, con reinstalación automática durante toda la vigencia.

CLÁUSULA 7ª

TERRITORIALIDAD DEL SEGURO

Esta póliza ha sido contratada conforme a las leyes mexicanas y para cubrir daños que ocurran dentro de los Estados Unidos Mexicanos.

CLÁUSULA 8ª.

PRIMA

La prima a cargo del Asegurado vence en el momento de la celebración del contrato y, el período del seguro se especifica en la carátula de la póliza, debiendo acreditar el pago correspondiente con el sello de la Compañía de Seguros, al momento de su presentación.

Los efectos de este contrato cesarán automáticamente a las doce horas (mediodía) del último día del período de espera, si el Asegurado no hubiese cubierto el total de la prima o de su fracción pactada. La prima convenida debe ser pagada en las oficinas de la Compañía, contra entrega del recibo correspondiente.

CLÁUSULA 9ª DEDUCIBLE

De acuerdo con lo señalado en la carátula de la póliza, en cada siniestro, quedará a cargo del Asegurado una cantidad denominada deducible.

CLÁUSULA 10ª CONDICIONES GENERALES

La Compañía proporcionará al Asegurado las condiciones generales, que contengan las cláusulas siguientes: 1. Responsabilidades no amparadas por el contrato de seguro, pero que pueden ser cubiertas mediante convenio expreso. 2. Riesgos no amparados por el contrato de seguro.


3. Disposiciones en caso de siniestro. 4. Reducción y reinstalación de suma asegurada. 5. Agravación del riesgo. 6. Extinción de las obligaciones de la Compañía. 7. Otros seguros. 8. Inspección. 9. Terminación anticipada del contrato. 10. Prescripción. 11. Competencia. 12. Rehabilitación. 13. Interés moratorio. 14. Comunicaciones. 15. Terrorismo. 16. Comisiones. 17. Artículo 25 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro.

. Cobertura de Responsabilidad Civil Contratistas Texto Arial. Esta cobertura se requiere para el caso de obras que se ejecuten en áreas operacionales, tales como: pistas, plataformas, rodajes, vialidades, dentro de la zona de obra.

Sección I Predios y Operaciones: Lesiones personales o daño a propiedad ajena: a) Dentro o en los alrededores de los predios especificados en las declaraciones, como resultado directo de servicios prestados por el

Asegurado. b) En cualquier otro lugar y durante el transcurso de cualquier trabajo o desarrollo de cualquier labor llevada a cabo por el Asegurado o sus

empleados en relación con el negocio u operaciones indicadas en las declaraciones. Ocasionadas por falla o negligencia del Asegurado o cualquiera de sus empleados comprometidos en negocios del Asegurado, o como resultado de cualquier defecto en los predios, caminos, trabajos, maquinaria o plantas usadas en el negocio del Asegurado. Sección II a) La pérdida o daño a cualquier equipo, que no sean propiedad, rentados o arrendados por el Asegurado, mientras se encuentren en tierra,

en áreas operacionales de la obra. b) Así mismo se cubren los daños que el Asegurado cause a pistas, rodajes, plataformas, etc.

NOTA: La Compañía proporcionará el Texto Arial, con las cláusulas de exclusiones por secciones y las de aplicación general.


Instrucciones complementarias para la contratación de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Contratistas

1. Deberá presentar la póliza de responsabilidad civil contratistas, indicando como Beneficiario Preferente al “El Municipio”, documento que será revisado por la Subgerencia de Seguros y Fianzas, con el fin de verificar si cumple satisfactoriamente con lo requerido.

2. La suma asegurada del seguro de responsabilidad civil a presentar por parte de los contratistas y cualquier exclusión o limitaciones en su cobertura, en ningún caso significarán liberación de responsabilidad por pérdidas ocasionadas a “El Municipio” o a terceros, en exceso del importe asegurado, si no que estará obligado hasta por la totalidad de las responsabilidades que le pudieran surgir, siempre y cuando los daños sean causados por el contratista, o subcontratistas.

3. En el caso de que el límite del seguro sea insuficiente, las recuperaciones que resulten deberán ser asignadas primeramente a “El Municipio”; en caso de resultar insuficiente el contratista deberá cubrir la totalidad de los daños causados.

4. El hecho de que la póliza de seguro aquí referida sea adquirida no releva al contratista, parcial o totalmente del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades del contrato o las establecidas por las leyes aplicables, y tampoco se debe suponer que la mencionada póliza es adecuada para indemnizar a “El Municipio”, contra cualquier riesgo por lo que será responsabilidad del contratista a su propio costo contratar todas las pólizas de seguros adicionales que consideren necesarias para cubrir adecuadamente sus riesgos.

5. El proveedor contratista será responsable de tramitar cualquier reclamación ante sus aseguradores, total y debidamente documentada.

6. Todo seguro a presentar por parte del contratista, deberá incluir la renuncia de los aseguradores a todos sus derechos de subrogación contra “El Municipio”, y también una cláusula especificando que bajo cualquier circunstancia la aseguradora no presentará reclamación alguna contra “El Municipio” Adicionalmente todo seguro presentado por el contratista será primario, sin derecho a contribución de cualquier otro seguro.

7. Cualquier modificación a los términos y condiciones a la póliza de seguro, la compañía aseguradora deberá informar previamente a “El Municipio” y deberá ser efectiva después de 30 días de la notificación por escrito en las oficinas de la Gerencia de Proyectos y Concursos previa aceptación de los nuevos términos por parte de la misma. 8. La compañía de seguros proporcionará las condiciones generales de la póliza de responsabilidad civil general


ANEXO L-9

NOTIFICACIÓN

AL TITULAR

DE LOS

DATOS PERSONALES




MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS Profa. Ma. Cruz Bastida Muñoz Presidenta Municipal Constitucional “EL MUNICIPIO” P R E S E N T E (EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA UNA PERSONA MORAL) (NOMBRE DEL APODERADO DEL LICITANTE) en nombre y representación de la empresa (NOMBRE DEL LICITANTE), manifiesto a usted que mi representada se da por notificada de que los Datos Personales recabados en este procedimiento licitatorio por parte de la convocante a través de la Gerencia de Proyectos y Concursos serán protegidos y serán incorporados y tratados en el Sistema de datos personales de expedientes de procedimientos licitatorios en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y cuya finalidad es llevar el registro documental de las propuestas que presentan los participantes en los procedimientos concursales realizados por “El Municipio” en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, el cual fue registrado en el Listado de sistemas de datos personales ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (www.ifai.org.mx), y podrán ser transmitidos, con fines meramente estadísticos y de procedimiento, además de otras transmisiones previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Que lo anterior se informa en cumplimiento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2005.

Recibí notificación


MEMBRETE DE LA

EMPRESA

http://www.ifai.org.mx/



MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS Profa. Ma. Cruz Bastida Muñoz Presidenta Municipal Constitucional “EL MUNICIPIO” P R E S E N T E (EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA UNA PERSONA FÍSICA) (NOMBRE DEL LICITANTE), manifiesto a usted que me doy por notificado de que los Datos Personales recabados en este procedimiento licitatorio por parte de la convocante a través de la Gerencia de Proyectos y Concursos serán protegidos y serán incorporados y tratados en el Sistema de datos personales de expedientes de procedimientos licitatorios en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y cuya finalidad es llevar el registro documental de las propuestas que presentan los participantes en los procedimientos concursales realizados por “El Municipio” en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, el cual fue registrado en el Listado de sistemas de datos personales ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (www.ifai.org.mx), y podrán ser transmitidos, con fines meramente estadísticos y de procedimiento, además de otras transmisiones previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Que lo anterior se me informa en cumplimiento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2005.

Recibí notificación


http://www.ifai.org.mx/


ANEXO L-10

MANIFESTACIÓN QUE EL

CONTRATISTA TOMARA LAS MEDIDAS

NECESARIAS PARA ASEGURAR QUE

CUALQUIER EXTRANJERO QUE SEA

CONTRATADO POR ÉL O POR LOS

PROVEEDORES INVOLUCRADOS EN

LOS TRABAJOS



TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MOR., a de de 20XX. MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS Profa. Ma. Cruz Bastida Muñoz Presidenta Municipal Constitucional P R E S E N T E EN RELACIÓN A LA PRESENTE LICITACION PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _______ REFERENTE A LA REALIZACIÓN DE

LOS TRABAJOS _________, MANIFIESTO QUE TOMARÉ LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ASEGURARME DE QUE

CUALQUIER EXTRANJERO QUE SEA CONTRATADO POR MÍ O POR PROVEEDORES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO,

PARA EFECTOS DEL DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL MISMO, CONTARÁ CON LA

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD MIGRATORIA PARA INTERNARSE EN EL PAÍS CON LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICA

MIGRATORIA QUE LE PERMITAN TRABAJAR EN LAS ACTIVIDADES PARA LAS QUE HAYA SIDO CONTRATADO, DE

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 Y DEMÁS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE MIGRACIÓN.

A T E N T A M E N T E Denominación o Razón Social R.F.C. Nombre y Firma del Representante Legal Que tenga facultades para ello

MEMBRETE DE LA

EMPRESA


ANEXO “F”

REQUISITOS FINANCIEROS



CAPACIDAD

FINANCIERA

a) COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA

DECLARACION FISCAL, CORRESPONDIENTE A

LOS EJERCICIOS FISCALES 2012 Y 2013.

O

b) ESTADOS FINANCIEROS DE LOS DOS

ÚLTIMOS EJERCICIOS FISCALES (2012 Y 2013).

C) PARA EFECTO DE EVALUACIÓN PODRÁ

ANEXAR LOS ESTADOS FINANCIEROS MÁS

RECIENTES COMPRENDIDOS DE LOS DOS

ÚLTIMOS MESES PREVIOS A LA LICITACIÓN

(DICIEMBRE DE 2014 Y ENERO DE 2015).

EN EMPRESAS DE NUEVA CREACION DEBERA

PRESENTAR LOS MAS ACTUALIZADOS A LA

FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE

PROPUESTAS.


DOCUMENTOS QUE

INTEGRARAN LA

DOCUMENTOS QUE

INTEGRARAN LA

DOCUMENTOS QUE

INTEGRARAN LA

DOCUMENTOS QUE

INTEGRARAN LA

PROPUESTA


ANEXOS “T”

REQUISITOS TECNICOS


ANEXO No. T-2

DESCRIPCIÓN DE LA

PLANEACIÓN INTEGRAL

DEL LICITANTE PARA LA

REALIZACIÓN DE LOS

TRABAJOS



ANEXO No. T-2A

DESCRIPCIÓN

DE LA

PLANEACIÓN



ANEXO No. T-2B

PROCEDIMIENTO

CONSTRUCTIVO

PROPUESTO



ANEXO No. T-2C

CALIDAD DE LOS

MATERIALES



ANEXO No. T-2D

PROGRAMAS



ANEXO No. T-2E

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD



ANEXO No. T-3

TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS COMPLEMENTARIAS

Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES,

PROPORCIONADOS POR “El Municipio”.



N. C. No. 1.- NORMA COMPLEMENTARIA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES La contratación y ejecución de las obras contenidas en los conceptos, se sujetarán a las Normas Generales para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en vigor, que se señalan a continuación, así como a los acuerdos internacionales, siempre y cuando no contravengan al las Normas Complementarias y las Especificaciones Particulares. La Normas vigentes para este procedimiento serán: a) Las presentes Normas Complementarias (N. C.) b) Las Especificaciones Particulares del Proyecto De existir una discrepancia entre lo indicado en las normas antes mencionadas regirá lo indicado en las Especificaciones Particulares (E. P.). N. C. NO. 2.- NORMA COMPLEMENTARIA DE EJECUCIÓN DE OBRA. CONTENIDO: Esta Norma contiene criterios de carácter general sobre la ejecución, medición, base de pago y estimación de las obras, que realice “EL MUNICIPIO”, a través de un Contratista de Obra, así como los lineamientos generales para la aplicación de sanciones por incumplimiento del programa de ejecución o de la calidad establecida. REFERENCIAS: Son referencias de esta norma, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento. EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Para la ejecución de la obra, se deben atender los aspectos contenidos en esta Cláusula. Si la obra se ejecuta por contrato, toda la documentación que elabore el Contratista de Obra en relación con la misma, debe ser presentada en su papel membretado y debidamente firmada por él o por su representante en la obra. DATOS DE CONSTRUCCIÓN: El “EL MUNICIPIO” entregará por escrito al Contratista los datos que se requieran para la ejecución de los trabajos y las especificaciones de la obra. “EL MUNICIPIO” entregará conforme al Artículo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y mostrará físicamente una sola vez al Contratista de Obra el área de trabajo y en su caso el de almacenamiento de materiales y equipo. Para este efecto se hará un recorrido de todo el lugar de la obra, a fin de que conozca la ubicación. EJECUCIÓN: El Contratista de Obra será el responsable de la ejecución de la obra, y de todo lo que se requiera para su correcta ejecución en general y de sus partes, conforme al catálogo de conceptos. Cuando la obra o sus partes no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el proyecto, el “EL MUNICIPIO” ordenará su reparación o reposición inmediata, así como la ejecución de los trabajos adicionales que resulten necesarios, lo que hará por su cuenta y costo el Contratista de Obra, sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello, de no hacerlo así, los conceptos de obra defectuosos no serán objeto de pago y el “EL MUNICIPIO”, con cargo al contrato de obra, podrá realizar directamente o mediante la participación de un tercero, la reparación o reposición de que se trate, así como los trabajos adicionales mencionados. Con anterioridad a la iniciación de la obra, el “EL MUNICIPIO” designará como su representante en la obra a un Residente, quien debe ser un profesional especializado en la materia y con suficiente experiencia. El Residente es responsable de supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos, así como de aprobar las estimaciones. El Contratista de Obra está obligado a tener en el lugar de los trabajos a un Superintendente que lo represente, quien debe ser un profesionista técnico en los trabajos objeto de esta licitación, con suficiente experiencia en trabajos de la índole de los que se ejecutarán, que conozca ampliamente todos los aspectos relacionados con el tipo de obra de que se trate y que previamente sea


aceptado por el “EL MUNICIPIO”. El Superintendente estará invariablemente presente en la obra durante el tiempo de ejecución de los trabajos y contará durante este lapso, con un asesor técnico establecido en los indirectos del contrato. El Superintendente no puede ser sustituido sin la autorización escrita del “EL MUNICIPIO” y siempre por otras personas con igual preparación y experiencia. Será responsabilidad del Contratista de Obra, los procedimientos de construcción que emplee, las obras auxiliares y todo lo que se requiera como resultado del procedimiento de construcción adoptado. Cuando el “EL MUNICIPIO” deba aprobar los procedimientos de construcción, dicha aprobación no libera al Contratista de su responsabilidad. El Contratista de Obra suspenderá de inmediato y modificará cualquier procedimiento constructivo u operación que el “EL MUNICIPIO” considere peligroso o que pueda dañar a la obra, a su personal, a propiedad ajena, a terceros, o deteriorar las condiciones naturales del medio ambiente. El Contratista de Obra, por su cuenta y costo, tiene que proporcionar a su personal el equipo adecuado para su protección e instalar en los frentes de trabajo el señalamiento y dispositivos de seguridad que se requieran para evitar incidentes y/o accidentes, lo que debe ser considerado en sus costos indirectos. Cualquier accidente o daño que por negligencia, procedimientos constructivos inadecuados, operación incorrecta de los equipos y maquinaria o la violación de las leyes y reglamentos aplicables, se cause al “EL MUNICIPIO”, al personal de la obra, a propiedad ajena o a terceros, será de la exclusiva responsabilidad del Contratista de Obra, quien debe asumir los costos de indemnización, reparación o reposición que procedan. El Contratista de Obra, por su conveniencia, seleccionará el equipo, herramienta, maquinaria, y vehículos que se requieran para la ejecución de la obra o de sus partes, de acuerdo con el procedimiento constructivo adoptado y será el único responsable de su eficiencia y rendimientos. Las oficinas, campamentos, almacenes, talleres, así como los servicios de vigilancia, agua, electricidad, teléfonos, sistemas de comunicación y otras instalaciones o servicios que requiera el Contratista de Obra durante la ejecución de la obra, correrán por su cuenta y los debe incluir en el cálculo de sus costos indirectos, así como el suministro de agua, energía eléctrica, sanitarios móviles y cualquier otro servicio que sea requerido por la empresa ganadora. Si el “EL MUNICIPIO” considera procedentes trabajos extraordinarios para la ejecución de conceptos no contemplados en el catálogo y/o de volúmenes adicionales de conceptos pactados en el contrato, complementarios de la obra o de sus partes, puede autorizar y ordenar al Contratista de Obra su ejecución y éste está obligado a realizarlos, siempre y cuando no rebasen, conjunta o separadamente, el veinticinco (25) por ciento que establece el primer párrafo del Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en el caso de autorizarse el convenio único (después del 25%) se pagara en su caso con los precios unitarios de contrato y/o en caso precios unitarios extraordinarios para los conceptos del catálogo original, el “EL MUNICIPIO” indicará al Contratista de Obra los plazos en que deba realizar dichos trabajos y le entregará los modificaciones correspondiente, todos los términos y condiciones del contrato serán aplicables a los trabajos extraordinarios. El Contratista de Obra, por su cuenta y costo, conservará la obra y sus partes, hasta que el “EL MUNICIPIO” les reciba, lo que debe ser considerado en los análisis de costos indirectos. Si dentro del año siguiente a la fecha de recepción total de la obra, aparecen defectos o vicios ocultos como consecuencia de una deficiente ejecución, el Contratista de Obra, por su cuenta y costo, los debe corregir de inmediato, sin que tenga derecho a retribución alguna por ello. De no hacerlo, el “EL MUNICIPIO” hará efectiva la fianza de vicios ocultos. MEDICIÓN: La medición que se realice para determinar el avance o la cantidad de obra ejecutada de acuerdo con el catálogo de conceptos, para efecto de pago, se debe considerar lo siguiente: Se medirán los trabajos que hayan sido ejecutados de acuerdo con lo indicado en el catálogo, a satisfacción del “EL MUNICIPIO”. No se medirán los trabajos que el Contratista de Obra haya ejecutado incorrectamente, ni los que tenga que realizar para corregirlos.


No se medirán ni serán objeto de pago por separado, todos aquellos conceptos o trabajos necesarios para la ejecución de la obra, que debe realizar el Contratista de Obra por su cuenta y costo. La medición de los conceptos de obra, se debe realizar en la forma, unidades y aproximación que establezcan las especificaciones correspondientes. ESTIMACIÓN Y PAGO DE OBRAS: La evaluación de los trabajos ejecutados para una obra, en un determinado periodo, se debe realizar mediante la elaboración de la estimación correspondiente, la que tiene por objeto calcular el importe de los trabajos para su pago. La elaboración, presentación, revisión, conciliación, autorización y pago de las estimaciones se deben sujetar a la forma y los plazos establecidos en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Las fechas de presentación y aprobación para el trámite de la Estimación por parte de la Supervisión Externa (en su caso), se harán constar en la bitácora. Las fechas de presentación de las Estimaciones a la Residencia de Obra se harán constar en Bitácora, de conformidad con el Artículo 133 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El Contratista de Obra debe formular las estimaciones en la fecha de corte establecida en el contrato. Se entregarán al “EL MUNICIPIO” dentro del plazo pactado en el mismo contrato, con los generadores correspondientes y junto con los resultados de las pruebas, las cartas de control, los análisis estadísticos y los informes del control de calidad (en su caso), que garanticen que la obra ha sido ejecutada de acuerdo con las características de los materiales, de los acabados y las tolerancias geométricas especificadas. Una vez revisados y aceptados todos los soportes antes mencionados, el Residente de Obra procederá a Autorizar el pago de la Estimación, de conformidad al Artículo 113 fracción IX del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los precios unitarios que se consignen en el contrato deben permanecer fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. Los costos sólo pueden ser revisados y ajustados en los casos y bajo las condiciones previstas en dicho contrato, conforme a lo señalado en los Artículos 56, 57 fracción I y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra establecidas en el contrato, justificará modificación alguna a los precios unitarios respectivos, ni justificara reclamación del contratista, no obstante, se pagara al contratista la ejecutada realmente. Previamente a la ejecución de los trabajos no previstos en catalogo original, que hayan sido autorizados u ordenados por el “EL MUNICIPIO”, se deben determinar los precios unitarios extraordinarios correspondientes como sigue: Si entre los conceptos de obra estipulados en el contrato se encuentran conceptos y precios unitarios aplicables a los trabajos extraordinarios para conceptos no contemplados en el catálogo original, dichos conceptos y precios unitarios serán aplicados a esos trabajos extraordinarios. Si entre los conceptos de obra estipulados en el contrato no existen conceptos y precios unitarios que sean aplicables a los trabajos extraordinarios para conceptos no contemplados en el catálogo original, el “EL MUNICIPIO” determinará los precios unitarios extraordinarios para esos trabajos como se establece en articulo 107 y 108 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para lo que solicitará que, dentro del plazo que establezca, el Contratista de Obra proponga dichos precios unitarios extraordinarios, formulándolos con base en los elementos contenidos en los análisis de los precios unitarios pactados en el contrato, tales como porcentaje de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales. El Contratista de Obra debe entregar al “EL MUNICIPIO”, dentro del plazo establecido, sus propuestas, junto con los análisis respectivos y toda la documentación que los soporte. El “EL MUNICIPIO” las revisará y, en su caso, aprobará los precios unitarios extraordinarios correspondientes. Los trabajos extraordinarios para conceptos no contemplados en el catálogo original y/o para la ejecución de volúmenes adicionales de conceptos pactados en el contrato, se deben pagar mediante estimaciones extraordinarias por separado del resto de la obra, en las que se harán las amortizaciones correspondientes a los anticipos, independientemente de que no se entregue un anticipo específico para los trabajos extraordinarios.


En el caso de que el Contratista de Obra no cumpla con el programa de ejecución y/o la calidad de la obra o de sus partes, las sanciones que procedan de acuerdo el Contrato, se deben aplicar en la estimación que corresponda al periodo en el cual se incurrió en el incumplimiento. La estimación de cierre de la obra debe ser una estimación global, que incluya todos los conceptos y volúmenes ejecutados desde el inicio hasta la terminación de la obra y en la que se deduzcan los pagos efectuados mediante las estimaciones parciales, sin que esto implique la anulación de estas últimas. En un plazo no mayor de diez (10) días naturales, a partir de la fecha en que se realice la recepción total de la obra, el Contratista de Obra entregará al “EL MUNICIPIO” una propuesta de finiquito de la obra, en la que se harán todos los ajustes que procedan en más o menos, tomando como base la estimación de cierre de la obra a que se refiere la Fracción anterior, así como las solicitudes de pagos adicionales que, en su caso, hayan sido previamente autorizados por el “EL MUNICIPIO”. Dicha propuesta será revisada por el “EL MUNICIPIO” y conciliada con el Contratista de Obra dentro del plazo señalado en el contrato. Si el Contratista de Obra omite la entrega de su propuesta, no acude al “EL MUNICIPIO” para su conciliación o existen desacuerdos entre las partes respecto al finiquito, ésta procederá a elaborarlo y comunicará su resultado al contratista dentro de un plazo de diez (10) días naturales contado a partir de su emisión. Si el Contratista de Obra estuviese inconforme con el finiquito aprobado por “EL MUNICIPIO”, tendrá un plazo de quince (15) días naturales a partir de la fecha en que haya recibido copia del mismo, para hacer por escrito la reclamación correspondiente. Si transcurrido ese lapso, el Contratista de Obra no presenta reclamación alguna, se considerará que el finiquito ha sido aceptado definitivamente por él y perderá el derecho a ulterior reclamación. En su caso, el “EL MUNICIPIO” recibirá dicha reclamación y emitirá su resolución definitiva en un plazo no mayor de treinta (30) días naturales. El pago de las estimaciones y/o del finiquito de la obra no libera al Contratista de Obra de su responsabilidad respecto a la correcta ejecución de la obra, por lo que el “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar al Contratista de Obra cualquier defecto o vicio oculto que pudiera manifestarse durante el año siguiente a la recepción final de la obra, o cualquier pago indebido que se haya realizado. RECEPCIÓN DE LA OBRA: Al concluir la construcción de la obra o de alguna de sus partes, el Contratista de Obra notificará por escrito al “EL MUNICIPIO”, su terminación. El “EL MUNICIPIO” verificará que los trabajos se hayan ejecutado conforme a las especificaciones particulares correspondientes y normas generales de construcción y levantará un acta en la que se haga constar su recepción total de la obra, en la forma que se establece en el Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. SANCIONES: Cuando la obra se ejecute por contrato y el contratista de obra no cumpla con el programa y/o la calidad de los trabajos o de alguna de sus partes, será sancionado por el “EL MUNICIPIO” de acuerdo con lo siguiente: Si durante la realización de los trabajos se presentan retrasos respecto al programa de ejecución autorizado, por causas imputables al Contratista de Obra, éste se hará acreedor a las retenciones por incumplimiento del programa, establecidas en el propio contrato y si dichos retrasos persisten en la fecha de terminación pactada en el contrato, estas se convertirán en sanciones. Si durante la ejecución de la obra no se satisfacen las características de los materiales (en su caso), los acabados establecidos en las especificaciones particulares correspondientes y normas generales de construcción, los trabajos correspondientes sólo serán objeto de pago a favor del Contratista de Obra, hasta que éste realice la reparación o reposición. Las penas convencionales se sujetaran a lo establecido en el Artículo 46 fracción X y 46 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículos 86, 87 y 88 de su Reglamento y lo señalado en la cláusula correspondiente del contrato respectivo.


PERMISOS: El Contratista de Obra debe gestionar ante las Autoridades correspondientes, por su cuenta y costo, los permisos necesarios para acceso a las instalaciones, tales como Tarjetas de Identificación y cartulinas así como los necesarios para transportar, hasta el sitio de la obra, cualquier tipo de material, maquinaria y equipo que se requiera y artificios necesarios para la ejecución de la obra. En el caso de que sea necesario y a solicitud del Contratista de Obra, “EL MUNICIPIO”, sin perjuicio de lo que establezcan las disposiciones legales en la materia, podrá apoyar dichas gestiones. El Contratista de Obra debe gestionar ante las Autoridades correspondientes, por su cuenta y costo, los permisos para la obtención de licencias permanentes para el personal que estará conduciendo sus vehículos en el Área Operacional, para la ejecución de la obra, ya que se estará moviendo sin bandereros y sin personal de “EL MUNICIPIO” que sirva como madrina, a excepción de que se requiera el tránsito entre pistas; todo lo anterior previamente coordinado con la residencia del “EL MUNICIPIO” y personal de la Gerencia de Operaciones. El Contratista de Obra gestionará por su cuenta y costo, los permisos, regalías, compensaciones, donaciones y obras a las comunidades, que se requieran para el uso y aprovechamiento de los sitios para la ubicación de los campamentos, de los almacenes temporales, de los patios de maniobra ya sea que sean indicados por el “EL MUNICIPIO” o que el propio Contratista de Obra los proponga y el “EL MUNICIPIO” los apruebe. Los costos que esto implique se deben considerar en los análisis de costos indirectos. N. C. No. 3.- PAGO POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO Conjunto de disposiciones y requisitos generales establecidos por el Municipio, que deben aplicarse en la ejecución y equipamiento de las obras, así como también en la supervisión de los trabajos, comprendiendo la ejecución, la medición y la base de pago de los conceptos de trabajo. El Pago por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado, se entenderá como la entrega al Contratista del importe del concepto de obra que agrupa todas las fases necesarias para la terminación del trabajo, como son: los costos de los materiales y todo lo que directa o indirectamente se requiere, los costos de los equipos utilizados para la ejecución de los trabajos incluyendo los acarreos en su caso, los cargos por herramienta, equipo de seguridad, incluyendo la instalación y calidad de los materiales, para la ejecución de la obra hasta su terminación, de acuerdo con las Normas Técnicas y las Especificaciones Particulares, así como las condiciones climáticas, geológicas y todas las otras características locales, que pueden influir en el costo de la construcción. Conforme a esta modalidad, al elaborar el Precio Unitario (P. U.) respectivo, el Contratista tomará en cuenta que tiene libertad de seleccionar el equipo, el procedimiento de construcción y el de control de calidad que empleará, los cuales deberán ser previamente autorizados por el “EL MUNICIPIO”.

N. C. No. 4.- REQUISITOS ADICIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA a).- El Contratista está obligado a guardar las Normas de seguridad establecidas por las autoridades de (“EL MUNICIPIO”) y/o las autoridades correspondientes, durante todo el tiempo que dure esta obra, así mismo deberá incluir en sus indirectos de obra los señalamientos provisionales, señalamiento luminoso con focos rojos, acordonamiento, conos, tambos y todo aquello que indiquen las autoridades, así como el equipamiento necesario para cumplir con las disposiciones de dichas autoridades. b).- El Contratista se deberá sujetar a los horarios de trabajo que indiquen las autoridades competentes, adicionalmente se debe de considerar las dificultades que podrán presentarse para llevar a cabo los trabajos, ya que se deberá considerar que existirán restricciones en algunos cruces importantes, áreas en las cuales las autoridades, fijarán restricción de horarios y en un momento dado podrán cancelar programas de trabajo; por lo tanto no podrá ser motivo para justificar el incumplimiento del contrato el que el contratista argumente desconocimiento de las condiciones de trabajo, así mismo, esto no será motivo para solicitar bonificaciones a los precios asignados en la relación de conceptos y cantidades de obra, ni a indemnizaciones o compensaciones. c).- El Contratista deberá dotar a sus vehículos y equipo que trabajen en las áreas de operación con balizamiento de protección, consistente en faros giratorios o cintilantes con luz color ámbar colocados en la parte más elevada del vehículo o equipo; Así como bandera de noventa por noventa (90 x 90) centímetros con cuadros rojos y blancos de treinta por treinta (30 x 30) centímetros, alternados; los cuadros rojos se colocarán en las esquinas. Deberá contar con el equipo de comunicación necesarias para la coordinación de los trabajos entre su personal.


d).- El personal que el Contratista emplee en los trabajos objeto de esta obra, deberá estar capacitado para trabajos en áreas de maniobras con conocimiento de los reglamentos que existan al respecto. e).- El Contratista deberá presentar a la consideración de las autoridades del Municipio, el programa dinámico de obra a más tardar 3 días después de la firma del contrato, indicando accesos y vías internas a utilizar durante la construcción. El Contratista deberá considerar en sus costos indirectos que sus vehículos de transporte tendrán que efectuar recorridos por el camino perimetral, evitando efectuar cruces en Pista y el menor número de calles de rodaje y, además, que el acceso de vehículos estará regulado, de forma que únicamente se permitirá el ingreso máximo de tres (3) vehículos con su respectiva madrina. f).- El Contratista deberá tomar en cuenta todo lo indicado en estas Normas Complementarias (N.C.) y Especificaciones Particulares (E.P.), para la elaboración de sus Precios Unitarios (P.U.), Programa de Obra y de calidad necesarios, mismo que el Contratista deberá efectuar y que también deberán ser considerados en sus costos indirectos. g).- El Contratista deberá considerar en sus indirectos los señalamientos para la delimitación de las áreas de trabajo como son: señalamiento luminoso nocturno, acordonamiento, etc., y el equipo de protección a sus trabajadores. h).- El Contratista deberá considerar que cualquier daño a cualquier instalación eléctrica en la ejecución de los trabajos, será su responsabilidad la reparación de la misma sin costo para el “EL MUNICIPIO”. i.- Para la ejecución de los trabajos el contratista deberá considerar que los trabajos serán ejecutados en horarios restringidos, diurno y nocturno, así mismo, las zonas a reparar se designaran de acuerdo a las necesidades del Municipio, los cuales podrán ser de manera periódica y excepcionalmente de manera continua. Al final del turno se dejará el área de trabajo limpia, libre de obstáculos que pudieran interrumpir las operaciones. j).- El contratista deberá considerar para la ejecución de la obra y formulación de sus precios unitarios, un programa de trabajo específico, para cada uno de sus elementos precisando fechas en que se ejecutarán los trabajos. k).- El contratista deberá considerar que el equipo propuesto para el análisis de sus precios unitarios deberá estar en óptimas condiciones mecánicas y será el mínimo indispensable para llevar a cabo los trabajos conforme a los rendimientos prácticos. En caso de avería de alguna máquina, deberá ser sustituida de inmediato. El no tomar en cuenta lo anterior, no será motivo de reclamaciones posteriores, el “El Municipio” no reconocerá pago alguno por este concepto, se exigirá el reemplazo de equipo que no cumpla con los requisitos para la realización de los trabajos, esto no será motivo de modificación al P.U. respectivo. l).- El Contratista deberá considerar en sus indirectos un (1) equipo de radiocomunicación tipo Nextel, que deberá proporcionar en préstamo a la supervisión de “EL MUNICIPIO”, para la coordinación de los trabajos y al final del plazo se devolverá, de igual forma el contratista debe considerar proveer a su personal y al superintendente con un equipo Nextel o Similar, para que la Supervisión del “EL MUNICIPIO” pueda estar en constante comunicación con ellos para la ejecución de los trabajos. m).- El Contratista deberá considerar en sus indirectos el costo producto de los Gafetes necesarios para el ingreso de su personal al Área Operacional, así como el proveer, a su personal con un operador y un vehículo madrina, por frente de trabajo con las siguientes condiciones, para poder realizar los trabajos relativos al contrato.

1. Tarjeta de identificación permanente 2. Licencia de manejo permanente 3. Permiso para vehículos en zona restringida

De igual forma se les indica que los costos y documentación requerida para estos deberá ser considerada dentro de la propuesta así como reflejarse en sus costos indirectos para poder evitar cualquier reclamación, al respecto. A continuación se lista los requisitos y costos para cada uno de los trámites

1. Tarjeta de identificación permanente

La empresa solicitante deberá contar con contrato o convenio vigente con el “EL MUNICIPIO”


Solicitud escrita dirigida a la “Dirección de Obras” de “EL MUNICIPIO”, indicando nombre de la empresa, cargo que ocupa en la misma, nombre(s) de la(s) persona(s) para la(s) cual(es) solicita las tarjetas de identificación definitivas o temporales.

Copia legible de identificación oficial vigente con fotografía del interesado por ambos lados.

Requisita hoja de datos personales y antecedentes laborales sellada y/o firmada por la empresa solicitante

Copia legible del recibo de nomina u honorarios (reciente)

Copia del alta en el IMSS, sellada o membretada por la empresa (en caso de no cotizar traer copia del contrato individual de trabajo debidamente sellado y firmado por la empresa)

Copia de CURP y RFC con homoclave

Firma responsiva del buen uso y compromiso para su devolución

2. Licencia de manejo permanente

“La Empresa” deberá cumplir con la capacitación sobre la operación de equipos, así como de los servicios que presten sus operadores.

El operador deberá mantener vigente la licencia de manejo expedida por la secretaría de transportes y vialidad. Para hacer efectivo el seguro de los vehículos y de responsabilidad civil.

3.- Permiso para vehículos en zona restringida

Formalizar y mantener vigente su relación contractual con el “EL MUNICIPIO”. En cumplimiento de la ley.

Comprobar que cuentan y mantienen vigentes las pólizas de los seguros de responsabilidad civil, así como los de los vehículos.

Presentar solicitud ante la subdirección de operación en el que especifique: datos del vehículo: marca, modelo, tipo de vehículo o equipo, número económico, número de placas y color, anexando documentos que amparen la propiedad del vehículo.

Actividad a la que este destinado el vehículo; que justifique la necesidad de acceder y circular en el área de movimiento.

Presentar vehículo a inspección.

n).- El superintendente del contratista, deberá contar con la FIEL (Firma Electrónica Avanzada), al igual de estar capacitado y haber tomado un curso, para el uso de la Bitácora Electrónica. o).- El contratista deberá presentar un programa semanal a la supervisión de “EL MUNICIPIO”, los días viernes, donde deberá contener las actividades a realizarse en la semana siguiente, lo cual servirá para aprobar los trabajos y poder coordinar los accesos y permisos de cada una de dichas áreas. p).- Todo el personal que se encuentre laborando en el área de trabajo deberá contar con chaleco reflejante rojo o naranja. N. C. No. 5.- LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA La limpieza general de la obra y de las zonas adyacentes de trabajo, en especial cuando estos se efectúen en las zonas perimetrales a cualquiera de las pistas o rodajes, deberán quedar libres de cualquier material empleado en los trabajos al igual que las Vialidades de acceso y salida al sitio de los trabajos, tanto durante el proceso de la misma, así como al final para la entrega de las obras, deberán considerarse por el Contratista como parte de los costos directos. “El Municipio” exigirá esa limpieza tanto en el proceso, como para recepción final de los trabajos, pero no se reconocerá reclamación alguna por este concepto, el cual deberá ser incluido en el costo directo de cada concepto de obra. N .C. No. 6.- NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA EL TIRO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO EN EL BANCO

PROPUESTO POR EL “CONTRATISTA”, FUERA DEL MUNICIPIO


1.- El Contratista será el responsable de depositar y conformar el material de desperdicio en el sitio de tiro fuera de las instalaciones de “EL MUNICIPIO”. Cabe señalar que la empresa contratista asumirá todas y cada una de las responsabilidades asentadas en estas Normas. El tiro del producto de desperdicio será fuera del Municipio, el sitio de tiro deberá contar con las autorizaciones correspondientes para el Estado de Morelos, dando cabal cumplimento en materia de protección ambiental vigente.

N. C. No. 7.- NORMAS, RECOMENDACIONES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

a).- Para la realización de trabajos entre elementos de operación, se deberán coordinar con la supervisión de “EL MUNICIPIO” y el área de operaciones

b).- Implementos de seguridad

1.- Cartulinas de identificación para todos los vehículos que accesarán exclusivamente por las puertas

autorizadas.

2.- Tarjetas de Identificación para el personal de la empresa contratista, exclusivamente para las áreas y zonas de obra, así como identificación de la empresa contratista.

3.- Banderas a cuadros rojos y blancos para los vehículos, que invariablemente tengan nexos con lo relacionado en la obra, que deben ser colocadas en la parte alta de los vehículos al entrar y retiradas en el momento de su salida o retiro.

4.- Lonas para camiones, obligatorias para todos los camiones materialistas inmediatamente después de cargados y antes de cualquier movimiento en el interior de la obra.

5.- Cintilantes invariablemente para todas las unidades que tengan movimiento en el interior de la obra, desde las 18:00 a las 8:00 horas del día siguiente o en caso de que las condiciones climáticas sean adversas, neblina, lluvia, tolvanera o bruma.

6.- Licencias de Manejo para Áreas de Movimiento dentro de las Instalaciones de “EL MUNICIPIO”. 7.- Equipo de protección a los trabajadores para cumplir con la normatividad vigente en materia laboral y de

protección a la salud (Chalecos reflejantes, equipo de protección personal, guantes, gafas, equipo de lluvia, botas, etc.). El anterior equipo es de carácter enunciativo más no limitativo. Los implementos anteriores deberán considerarse en sus costos indirectos.

N. C. No. 8- REQUISITOS SOLICITUD DE PRECIO UNITARIO FUERA DE CATALOGO. La solicitud de precios unitarios fuera de catálogo deberá apegarse a lo indicado en el Artículo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. De ser necesario, si durante la ejecución de la obra, surgen trabajos fuera de catálogo; la solicitud del Precio Unitario Extraordinario, deberá ser acompañado de:

Solicitud de la Empresa contratista

Presupuesto de Obra Extraordinaria, acompañado de los generadores respectivos.

Análisis de Precio Unitario, autorizados por la supervisión

Informe fotográfico.

Soporte de Básicos.

Notas de Bitácora o minuta de trabajo.

Facturas de materiales e insumos.

NOTA.- Estos requerimientos son enunciativos más no limitativos.


N. C. No. 9. AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el artículo 57 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito. Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será el “EL MUNICIPIO” quien lo determinará en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique. Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte de los contratistas y de realizarlo a la baja por parte del “EL MUNICIPIO” o entidad. El “EL MUNICIPIO” o entidad, dentro de los sesenta días naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la dependencia o entidad percibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos. El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de las estimaciones, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.


RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

TRABAJOS RELATIVOS A:

ANEXO No. T-4

MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCION

NUMERO DE EQUIPOS

MODELO Y MARCA

UBICACIÓN FISICA PROPIO ARRENDADO, CON O SIN

OPCION A COMPRA

USOS ACTUALES HORAS

(DE TRABAJO)

FECHA DE PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESNTANTE LEGAL DE LA EMPRESA QUE TENGA FACULTADES PARA ELLO

NOTA: SE DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DE DISPONIBILIDAD, EN CASO DE QUE LA MAQUINARIA Y EQUIPO SEA ARRENDADO.


ANEXO No. T-5

CURRÍCULUM DEL

LICITANTE



RELACIÓN DE CONTRATOS CON LOS QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD TECNICA


ANEXO No. T-5

NOMBRE DE LA CONTRATANTE

DIRECCIÓN Y TELEFONO

NOMBRE DEL RESIDENTE Y CARGO DE “EL MUNICIPIO”

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

NUMERO DE CONTRATO

IMPORTES FECHAS

TOTAL CONTRATADO EJERCIDO POR EJERCER INICIO TERMINACION


NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA QUE TENGA FACULTADES PARA ELLO


ANEXO No. T-6

CURRÍCULUM VITAE DE

LOS

PROFESIONALES

TÉCNICOS



TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MOR., a de de 20XX. MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS Profa. Ma. Cruz Bastida Muñoz Presidenta Municipal Constitucional P R E S E N T E Con relación Licitación Pública Nacional número XXXXXXXX –XX-XX, referente a los trabajos de: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX, en el “Municipio” Manifiesto a usted, que el SUPERINTENDENTE DE LA OBRA, en los trabajos antes mencionados, será el XXXXX, con CEDULA PROFESIONAL Núm., XXXXXXXX, que acreditan su grado académico y que cuenta con su firma electrónica FIEL, que tiene la experiencia requerida por el “EL MUNICIPIO” en obras de características técnicas y magnitud similares al relativo de este proceso licitatorio. Anexo copia de la Cedula Profesional. A T E N T A M E N T E Denominación o Razón Social R.F.C. Nombre y Firma del Representante Legal Que tenga facultades para ello

MEMBRETE DE LA

EMPRESA


RELACIÓN DE EXPERIENCIA SOLICITADA DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS

TRABAJOS RELATIVOS A: NOMBRE DEL PROFESIONAL TECNICO: No. de CEDULA PROFESIONAL:

ANEXO No. T-6

NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATANTE

DESCRIPCION DE LA OBRA PUESTO

DESEMPEÑADO IMPORTE TOTAL IMPORTE EJERCIDO O POR EJERCER

FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN

NOMBRE DEL LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

QUE TENGA FACULTADES PARA ELLO

NOTA: LA OMISIÓN DE ALGUNO DE ESTOS DATOS REQUERIDOS SERA MOTIVO PARA QUE EL “El Municipio” DESECHE LA PROPUESTA


ANEXO No. T-7

PARTICIPACION DE

DISCAPACITADOS



DOCUMENTOS QUE

INTEGRARAN LA

DOCUMENTOS QUE

INTEGRARAN LA

DOCUMENTOS QUE

INTEGRARAN LA

DOCUMENTOS QUE

INTEGRARAN LA

PROPUESTA


ANEXOS “E” REQUISITOS ECONOMICOS


ANEXO No. E-1

ANÁLISIS DE TODOS Y CADA UNO

DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL

TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE

TRABAJO SOLICITADOS EN EL

CATÁLOGO DE CONCEPTOS.



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CLAVE DESCRIPCION COMPLETA DEL CONCEPTO UNIDAD:

MATERIALES

CLAVE MATERIAL UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

$ $

$ $

SUBTOTAL DE MATERIALES: $

MANO DE OBRA

CLAVE CATEGORÍA O CUADRILLA UNIDAD RENDIMIENTO COSTO IMPORTE

$ $

$ $

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA: $

MAQUINARIA EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTA MENOR

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

$ $

$ $

SUBTOTAL DE MAQ., EQ, Y HERR.: $

CD = COSTOS DIRECTOS $

CI = COSTOS INDIRECTOS (DEL CD) ( INDICANDO EL PORCENTAJE PROPUESTO) % $ SUBTOTAL 1 $

CF = COSTOS FINANCIEROS (DE CD + CI) ( INDICANDO EL PORCENTAJE PROPUESTO) % $

SUBTOTAL 2 $

CU = UTILIDAD (DE CD + CI + CF) ( INDICANDO EL PORCENTAJE PROPUESTO) % $

SUBTOTAL 3 $

CA = CARGOS ADICIONALES (DEL CD + CI + CF + CU) ( INDICANDO EL PORCENTAJE PROPUESTO) % $

PRECIO UNITARIO $

PRECIO UNITARIO CON LETRA

RAZON SOCIAL


NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA QUE TENGA FACULTADES PARA ELLO


ANEXO No. E-2

ANÁLISIS DE LOS

COSTOS COMPUESTOS

(BÁSICOS)



ANÁLISIS DE LOS COSTOS COMPUESTOS (BÁSICOS) DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA


ANEXO E-2

CLAVE DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL COSTO COMPUESTO UNIDAD: M3

MORTERO CEMENTO ARENA 1:5

MATERIALES

CLAVE MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

CEMENTO NORMAL GRIS TON 0.3600 1617.39 582.26

ARENA M3 1.2300 120.00 147.60

AGUA M3 0.3250 25.00 8.12

$737.98



*NOTA: Análisis de cada uno de los Costos Básicos, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, así como la relación de los materiales con sus correspondientes consumos, con costos e importes.


ANEXO No. E-3

ANÁLISIS, CÁLCULO E

INTEGRACIÓN DEL

FACTOR DE SALARIO

REAL.



Categoría

Factor de Salario Real

Peón

Ayud. General

Capturista

Operador vibrador

Chofer


NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA


NOTA: “EL LICITANTE” DEBERÁ CALCULAR Y LISTAR LOS FACTORES DE SALARIO REAL DE TODOS LOS QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS INCLUYENDO OPERADORES DE MAQUINARIA Y AYUDANTES DE OPERADOR QUE EN SU CASO.

RELACIÓN DE FACTOR DE SALARIO REAL POR CATEGORÍA


ANALISIS PARA LA

DETERMINACION DEL SALARIO REAL. DATOS BASICOS PARA DETERMINAR EL SALARIO REAL. Determinación del factor de incremento al salario base por concepto de prestaciones según la Ley Federal del Trabajo; (séptimo día, días festivos, vacaciones), de la Ley del Seguro Social, (cuota patronal del I.M.S.S.) de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) o de los Contratos Colectivos del Trabajo en Vigor y Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), etc. el factor para la determinación del salario real no afecta otras prestaciones (viáticos, pasajes, etc.) Se deberá entender el factor de salario real “Fsr”, como la relación de los días realmente pagados en un periodo anual, de enero a diciembre, divididos entre los días efectivamente laborados durante el mismo periodo de acuerdo con la siguiente expresión: Fsr= Ps (Tp/TI)+Tp/TI Donde: Fsr = Representa el factor de salario real Ps = Representa en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Tp = Representa los días realmente pagados durante el periodo anual TI = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables. El Factor del salario Real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor. Determinado el factor de Salario Real, este permanecerá fijo hasta la terminación de los trabajos contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determinan la Ley del Seguro Social, dándoles un trato similar a un ajuste de costos. Cuando se requiera de la realización de trabajos de emergencia originados por eventos que pongan en peligro o alteren el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país, las Entidades podrán requerir la integración de horas por tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo, debiendo ajustar el factor de Salario Real utilizado en la integración de los precios unitarios. En la determinación del Salario Real no deberán considerarse los siguientes conceptos: I.- Aquellos de carácter general referentes a transportación, instalaciones y servicios de comedor, campamentos, instalaciones deportivas y de recreación, así como las que sean para fines sociales de carácter sindical;

II.- Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros similares; III.- La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores;


IV.- Cualquier otro cargo en especie o en dinero tales como: despensas, premios por asistencia y puntualidad, entre otros; V.- Los viáticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de los trabajos a ejecutar se tenga que trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo, y VI.- las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva. El importe del o los conceptos anteriores que sean procedentes, deberán ser considerados en el análisis de los costos indirectos de campo correspondiente. Los datos que a continuación se expresan tienen únicamente carácter ilustrativo y por lo tanto, las cifras anotadas en cuanto, la mano de obra, tan solo se consignan para ilustrar el análisis, por lo que los LICITANTES deberán tomar en cuenta las condiciones reales de la obra.

1.- DIAS NO LABORABLES AL AÑO:

Domingos

52.00

Días festivos (Art. 74, Ley Federal del Trabajo)

4.00

Vacaciones (Arts. 69 y 76 Ley Federal del Trabajo)

6.00

Por costumbre (no cubiertos por el I.M.S.S.)

0.00

Por diversas causas

3.00

TOTAL DE DIAS =

65.00

Ordinario

365.0

Aguinaldo

15.0

Prima vacacional

1.5

SUMA Tp =

381.5

2.- DIAS REALMENTE LABORADOS ( 365 – 65 = 300 días ). = TI


De donde tenemos:

3.- INCREMENTO POR DÍAS NO LABORABLES: 381. 5/295.65 = 1.2904 4.- LEY DEL SEGURO SOCIAL Cuotas obrero-patronal del IMSS y aportaciones del INFONAVIT

PORCENTAJE

Seguro de Riesgos de Trabajo

Seguro de enfermedades y maternidad (Prestaciones en especie y en dinero)

Seguro de invalidez y vida

Seguro de retiro cesantía en edad avanzada y vejez

Guarderías y prestaciones sociales

INFONAVIT

R E S U M E N

Salario mínimo

a) IMSS, INFONAVIT, SAR

PS

b) Días realmente pagados

TP

c) Días realmente laborados

TI

Factor de Salario Real (FSR)

Ps (Tp/TI ) + Tp/TI

Factor de Salario Real (FSR) :




TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E

INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS


ANEXO No. E-3

CATEGORÍA SALARIO BASE FACTOR DE SALARIO

REAL SALARIO REAL

PEÓN $ $

AYUD. GENERAL

$ $

CAPTURISTA

$ $

OPERADOR VIBRADOR

$ $

CHOFER

$ $

TOTALES




ANEXO No. E-4

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS

COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN.



ANÁLISIS DE COSTO DIRECTO HORA MAQUINA


ANEXO E-4

MAQUINA: _________________________________________ MARCA: _________________________________________ MODELO: _________________________________________ AÑO: _________________________________________ DATOS ADICIONALES: ______________________________________ ____________________________________________________________

UNIDAD: ______HR_______ FECHA: ________________

DATOS GENERALES

1. VALOR DE ADQUISICIÓN(Va)=

2.- HORAS USUALES DE USO (Ha)=

3.- VIDA ECONOMICA (Ve)=

4.- TASA DE SEGURO (s)= %

5.- MANTENIMIENTO (Q)= %

6.-RESCATE (Vr)= %

7.- INTERES (I)= % COSTO HORARIO

ACTIVO INACTIVO

CARGOPS FIJOS a) DEPRECIACIÓN D= (Va-Vr) / Ve $ % $ b) INVERSIÓN I=i*((Va+Vr) / (2*Ha)) $ % $ c) SEGUROS S= s ((Va +Vr) / (2Ha)) $ % $ d) MANTENIMIENTO M= Q * D $ % $ TOTAL CARGOS FIJOS $ $ CONSUMOS CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

%

%

%

TOTAL DE CONSUMOS: _______________ ___________

OPERACION

OP. EQUIP. JOR. $ $ TOTAL DE OPERACIÓN: $ TOTAL COSTO HORARIO: $ $




ANEXO No. E-5


INTEGRACIÓN

DE LOS

COSTOS INDIRECTOS



ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que

realiza “EL CONTRATISTA” tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y comprende entre otros: los gastos de administración,

organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo,

el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal

directivo y administrativo.

Para su determinación, se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales de “EL CONTRATISTA”comprenderá

únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia de “EL CONTRATISTA”, encargada

directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberán considerar todos los conceptos que de él se

deriven.

Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará

sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra de que se

trate.

Los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la

administración de oficinas centrales o a la administración de oficinas de campo o ambas, según el caso, son los siguientes:

I. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:

a. Personal directivo;

b. Personal técnico;

c. Personal administrativo;

d. Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;

e. Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los incisos a., b. y c.;

f. Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a., b. y c., y

g. Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo, para el personal enunciado en los incisos a., b. y c.;

II. Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:

a. Edificios y locales;

b. Locales de mantenimiento y guarda;

c. Bodegas;

d. Instalaciones generales;

e. Equipos, muebles y enseres;

f. Depreciación o renta, y operación de vehículos, y

g. Campamentos;

III. Servicios de los siguientes conceptos:

a. Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y

b. Estudios e investigaciones;


IV. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:

a. Campamentos;

b. Equipo de construcción;

c. Plantas y elementos para instalaciones, y

d. Mobiliario;

V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos:

a. Papelería y útiles de escritorio;

b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio;

c. Equipo de computación;

d. Situación de fondos;

e. Copias y duplicados;

f. Luz, gas y otros consumos, y

g. Gastos de la licitación;

VI. Capacitación y adiestramiento;

VII. Seguridad e higiene;

VIII. Seguros, fianzas y Póliza de Responsabilidad Civil

IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:

a. Construcción y conservación de caminos de acceso;

b. Montajes y desmantelamientos de equipo, y

c. Construcción de instalaciones generales:

1. De campamentos;

2. De equipo de construcción, y

3. De plantas y elementos para instalaciones



1.- HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES. 1.1. PERSONAL DIRECTIVO 1.2. PERSONAL TECNICO 1.3. PERSONAL ADMINISTRATIVO 1.4. PERSONAL EN TRANSITO 1.5. CUOTA PATRONAL DEL SEGURO

SOCIAL E IMPUESTO ADICIONAL PARA REMUNERACIONES PAGADAS PARA 1.1. A 1.4.

1.6. PASAJES Y VIATICOS 1.7. CONSULTORES Y ASESORES 1.8. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. 2. – DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS 2.1. EDIFICIOS LOCALES 2.2. CAMPAMENTOS 2.3. TALLERES 2.4. BODEGAS 2.5. INSTALACIONES GENERALES 2.6. MUEBLES Y ENSERES.

ADMON. CENTRAL.

($)

___________

___________

___________

0.00

___________

___________

___________

0.00

___________

0.00

0.00

0.00

0.00

___________

ADMON. DE OBRA.

($)

0.00

___________

___________

___________

___________

0.00

____________

0.00

___________

___________

___________

___________

___________

___________





3.- SERVICIOS 3.1. DEPRECIACION O RENTA,

OPRACION Y VEHICULOS.

3.2. LABORATORIO DE CAMPO. 4.- FLETES Y ACARREOS 4.1. DE CAMPAMENTOS 4.2. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION. 4.3. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES 4.4. MOBILIARIO 4. GASTOS DE OFICINA 5.1. PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO 5.2. CORREOS, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO. 5.3. SITUACION DE FONDOS 5.4. COPIAS DUPLICADOS 5.5. LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS 5.6. GASTOS DE LICITACIÓN.

ADMON ADMON. CENTRAL. DE OBRA. ($) ($) 67.50 135.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 1.50 2.00 3.00 5.62 3.00 0.00 0.00 1.20 1.20 4.00 3.50 15.00 0.00





6. SEGUROS Y FIANZAS 6.1. PRIMAS POR FIANZAS 6.2. PRIMA POR SEGURO 6.3 PRIMA POR SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 7. TRABAJOS PREVISO Y AUXILIARES 7.1 CONSTRUCCION Y CONSERVACION

DE CAMINOS Y ACCESO

7.2. MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO, CUANDO PROCEDA. SUMAS. ADMINISTRACION CENTRAL. 298.06 = 6.0% (Monto total Obra A.C.D.) 15,000.00 (Costo Directo.) ADMINISTRACION DE OBRA. 1,792.09 = 12.0% (Monto total Obra A.C.D.) 15,000.00 (Costo Directo.)

ADMON ADMÓN. CENTRAL. DE OBRA. ($) ($) 0.00 0.00

0.00 5.00 0.00 15.00 0.00 0.00 $298.06 $1,792.00





R E S U M E N ADMINISTRACION CENTRAL. ADMINISTRACION DE OBRA.

6.00%

12.00%

=======================

TOTAL 33.50%




ANEXO No. E-6


INTEGRACIÓN

DEL COSTO POR

FINANCIAMIENTO



ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos

derivados por la inversión de recursos propios o contratados, que realice “EL CONTRATISTA” para dar cumplimiento al programa de ejecución de los

trabajos calendarizados y valorizados por periodos.

El costo por financiamiento permanecerá constante durante la ejecución de los trabajos, y únicamente se ajustará en los siguientes casos:

I. Cuando varíe la tasa de interés, y

II. Cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio subsecuente al del inicio de los trabajos.

Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento se deberá considerar lo siguiente:

I. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de

interés propuesta por “EL CONTRATISTA”, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos; se deberá de considerar el resultado

de la diferencia ya sea positivo o negativo y la suma algebraica del flujo mensual de los impuestos positivos y negativos, si esta resulta

negativa se tiene un costo de financiamiento y por lo tanto se debe trasladar a la matriz de precio unitario, con signo positivo; en caso de

resultar positivo se deberá trasladar a la matriz con signo negativo

“El Municipio” para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en

su propuesta, deberán considerar lo siguiente:

I. “EL CONTRATISTA” deberá fijar la tasa de interés con base en un indicador económico específico, la cual permanecerá constante en la

integración de los precios; la variación de la tasa, a la alza o a la baja, dará lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento,

considerando la variación entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la propuesta de “EL

CONTRATISTA” con respecto al mes que se efectúe su revisión;

II. “El Municipio” reconocerá la variación en la tasa de interés propuesta por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con las variaciones del

indicador económico específico a que esté sujeta;

III. “EL CONTRATISTA” presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponda cuando sea al alza; en el caso que la

variación resulte a la baja, “El Municipio” deberá realizar los ajustes correspondientes, y

V. El análisis, cálculo e integración del incremento o decremento en el costo por financiamiento, se realizará conforme al análisis original

presentado por “EL CONTRATISTA” actualizando la tasa de interés; la diferencia en porcentaje que resulte, dará el nuevo costo por

financiamiento.

“El Municipio” para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, cuando exista un retraso en la entrega del anticipo en contratos que

comprendan dos o más ejercicios, en los términos del segundo párrafo de la fracción V del artículo 50 de la Ley, deberán considerar lo siguiente:

I. Únicamente procederá el ajuste de costos en aquellos contratos que abarquen dos o más ejercicios;

II. Para su cálculo, en el análisis de costo por financiamiento presentado por “EL CONTRATISTA”, se deberá reubicar el importe del anticipo

dentro del periodo en que realmente se entregue éste, y

III. El nuevo costo por financiamiento se aplicará a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa convenido, a partir de la fecha en que

debió entregarse el anticipo.


ANÁLISIS CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO


ANEXO No. E-6

COSTO DIRECTO OBRA

INDIRECTO

SUMA

TASA DE INTERES T.I.I.E.

TASA MENSUAL

MES: ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

FLUJO EN %

ACUM. EN %

FLUJO MENSUAL

FLUJO ACUMULADO

INGRESOS

ANTICIPO

COBRO ESTIMACIONES

ANTICIPO AMORTIZADO

SUMA A

FLUJO DE CAJA EGRESOS

GASTOS POR EJECUCIÓN

SUMA B

FLUJO MENSUAL (A – B)

SALDO ANTERIOR

INTERES MENSUAL

SALDO EN EL MES

SALDO EN EL MES: TOMANDO EN CUENTA LA SUMA ALGEBRAICA DE IMPORTES POSITIVOS Y

NEGATIVOS

COSTO POR FINANCIAMIENTO = __________________________________ = %

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO




NOTA: DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL INDICADOR ECONÓMICO EMPLEADO EN SU ANÁLISIS Y CÁLCULO.


ANEXO No. E-7

UTILIDAD PROPUESTA

POR

“EL LICITANTE”



UTILIDAD PROPUESTA POR “EL LICITANTE”.

El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de trabajo; será fijado por el propio contratista y

estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.

Este cargo, deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta así como la participación de los trabajadores en

las utilidades de las empresas.


ANEXO No. E-8

LISTADO DE INSUMOS QUE

INTERVIENEN EN LA

INTEGRACIÓN DE LA

PROPUESTA



LISTADO DE INSUMOS QUE INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA


ANEXO E-8

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE PORCENTAJE DE PARTICIPACION

MATERIALES $

EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

$

MANO DE OBRA $

MAQUINARIA $

EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN $

HERRAMIENTA

TOTAL

(INCLUIR TOTALES POR CADA PARTIDA Y EL GRAN TOTAL)

NOMBRE DEL LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA



ANEXO No. E-9

CATÁLOGO

DE

CONCEPTOS


TRABAJOS RELATIVOS A: “_______________________________________________________________________”. ANEXO E-9

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON

NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR CONCEPTO Y PARTIDA, Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA

LICITACIÓN No. LPN-00000-N4-2015

Nº ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD P R E C I O U N I T A R I O C O N L E T R A P.U. IMPORTE


NOMBRE Y FIRMA DEL SIGNATARIO

Importe de la Hoja $

Impuesto al Valor Agregado $

Parcia Acumulado $

LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-817024971-N4-2015 Página de

1 E.P. 1 _____________________________________________ M2 30,000.00

LICITACION PUBLICA NACIONAL LO-009KDN002-N4-2015 Página 169 de 197

CATALOGO DE CONCEPTOS

CODIGO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

PRELIMINARES

1

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA ESTABLECIENDO EJES PRINIPALES Y AUXILIARES, NIVELES, REFERENCIA, ETC. INCLUYE MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MATERIALES EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 2,660.00

2

DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO DE 20 A 25 CMS. DE ESPESOR. POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.

M 126.82

3 DEMOLICION DE MURO DE PIEDRA POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.

M3 49.95

4

APLANADO ACABADO FINO EN ELEMENTOS DE CONCRETO, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M 93.00

5

PINTURA VINILICA EN ELEMENTOS DE CONCRETO, MARCA COMEX, VINIMEX INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, COLOR SEGÚN PROYECTO.

M 93.00

6

ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL CON MAQUINA RETROEXCAVADORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 89.19

7 TALA DE ÁRBOL DE 41 A 60 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE: TROCEO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 17.00

TALLERES

8

EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II POR MEDIOS MECANICOS DE 0.00 A -2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M3 423.93

9

MURO DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION, ASENTADO CON MEZCLA MORTERO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 77.83


10

RELLENO CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO ( TEPETATE CON BOLEO O SIMILAR), COMPACTADO CON BAILARINA, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M3 47.74

11

ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS CON TIRO AL SITIO DE DESPERDICIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCLUYE: CARGA A CAMION, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.

M3 551.11

12

CADENA DE DESPLANTE DE 40 X 20 CM ARMADO CON 6 VARILLAS DE # 3 (3/8”) Y ESTRIBOS DEL # 2 (1/4”) A CADA 15 CMS. CONCRETO F`C = 250 KG/CM2, CIMBRA Y ACABADO COMUN INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

M 23.15

13


M 15.30

14

COLUMNA DE CONCRETO DE 40 X 40 CM ARMADO CON 8 VARILLAS DEL # 3 (3/8”) Y ESTRIBOS DEL # 2 (1/4”) A CADA 20 CMS. CONCRETO F`C = 250 KG/CM2, CIMBRA Y ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

M 22.75

15

CASTILLO DE CONCRETO DE 12 X 40 CM ARMADO CON 6 VARILLAS DEL # 3 (3/8”) Y ESTRIBOS DEL # 2 (1/4”) A CADA 15 CMS. CONCRETO F`C = 250 KG/CM2, CIMBRA Y ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

M 45.50

16

CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK DE CEMENTO DE 15 X 20 X 40 CMS. ASENTADO CON JUNTA DE 1.5 CM. CON MORTERO-CEMENTO-ARENA EN PROPORCION DE 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

M2 49.73

17

MURO DE 30 CM. DE BLOCK MACIZO DE 12X20X40 CM. ASENTADO CON JUNTA DE 1.5 CM. CON MORTERO-CEMENTO-ARENA EN PROPORCION DE 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

M2 22.98


18


M2 44.66

19

CADENA INTERMEDIA DE 20 X 12 CM ARMADO CON 4 VARILLAS DE # 3 (3/8”) Y ESTRIBOS DEL # 2 (1/4”) A CADA 15 CMS. CONCRETO F`C = 250 KG/CM2, CIMBRA Y ACABADO COMUN INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

M 56.36

20

CADENA CERRAMIENTO DE 25 X 12 CM ARMADO CON 4 VARILLAS DE # 3 (3/8”) Y ESTRIBOS DEL # 2 (1/4”) A CADA 15 CMS. CONCRETO F`C = 250 KG/CM2, CIMBRA Y ACABADO COMUN INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

M 61.60

21

LOSA DE ENTREPISO TIPO NERVADA DE 20 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO, ARMADA SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL CON ACERO DE FY= 4,200 KG/CM2, DEL # 3 (3/8"), EN TRABES INTERMEDIAS Y PERIMETRALES, ALIGERADA A BASE DE CASETON DE POLI ESTIRENO DE 1.2 TON/M3, EN MEDIDAS DE 40X40 CMS, CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE: ANCLAJE PARA RECIBIR FIRME DE CANCHA, CIMBRA Y DESCIMBRA, ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, MATERIALES, COLADO, VIBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

M2 129.43

22


M 8.00

23

PISO DE CONCRETO DE 0.10 CMS DE ESPESOR F`C = 200 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6 X 6 – 10 / 10 INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

M2 111.69

24

APLANADO ACABADO FINO EN MURO HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M, CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2 287.19


25

APLANADO ACABADO FINO EN PLAFONES, CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2 111.69

26

GUARNICIÓN PECHO PALOMA DE 25X70X15 CM DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: CIMBRADO CON CIMBRA METÁLICA, COLADO, VIBRADO, ACABADO ESCOBILLADO, JUNTAS CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M 47.60

27 EMBOQUILLADO EN CLAROS DE VENTANAS, PUERTAS Y PERIMETRO DE LOSA DE AZOTEA CON MORTERO:ARENA 1:5, A PLOMO.

M 24.52

28

PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, PLAFONES Y BOQUILLAS, MARCA COMEX, VINIMEX INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, COLOR SEGÚN PROYECTO.

M2 287.19

29

PUERTA METALICA A BASE DE PERFILES DE ACERO SEGÚN DISEÑO, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, COLOCACION, CERRADURA DE SEGURIDAD, HERRAJES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA 3.00

30

VENTANAS METALICAS A BASE SOLERA Y ANGULO DE ACERO DE ACUERDO A PROYECTO INCLUYE: MATERIALES, CORTES Y ACARREOS, SOLDADURA, ESMERILADO, EMPLASTESIDO, APLICACIÓN DE PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE, BISAGRAS, JALADERAS, HERRAJES, COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 2.00

31

CONSTRUCCION DE CONTRAFUERTE PARA FACHADA EN MURO A BASE DE TABIQUE O BLOCK, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M 9.00

32

SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM, CON CABLE THW CAL 12 Y 14 DESNUDO, LINEA ECONOMICA, CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 13 Y UNA CAJA CHALUPA GALVANIZADA, INCLUYE: UN CODO, CONTACTO Y TAPA.

SAL 3.00

33

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL. 12 (ALIMENTACION ELECTRICA), DE LA MARCA CONDUMEX, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PUNTAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M 19.00


34

TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 51 MM. DE DIÁMETRO, (ALIMENTACION ELECTRICA) INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M 19.00

35

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM, CON CABLE THW CAL 12 Y 14 DESNUDO, LINEA ECONOMICA, CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 13 Y UNA CAJA CHALUPA GALVANIZADA, INLCUYE: UN CODO, CONTACTO Y TAPA.

SAL 3.00

36

SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM., CON UN DESARROLLO DE 6 M, CON CABLE THW CAL. 12 LÍNEA ECONÓMICA, CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 13 Y UNA CAJA CHALUPA GALVANIZADA, INCLUYE: UN CODO, SOQUET DE BAQUELITA.

SAL 16.00

37

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA "ARILLO DIRIGIBLE" MODELO 79/65, DE 50 W, DE LA MARCA CONSTRULITA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA 12.00

38

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA "HID CIRCULAR" MODELO 79/6H-150 W, DE LA MARCA CONSTRULITA O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA 4.00

COMEDOR - COCINA

39 DESMONTAJE DE ALUMBRADO, TUBULAR, LUMINARIA Y CABLEADO, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA 1.00

40


M3 96.74

41

RELLENO CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO (TEPETATE CON BOLEO O SIMILAR), COMPACTADO CON BAILARINA, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y HERRAMIENTA.

M3 72.74

42

ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL CON MAQUINA RETROEXCAVADORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 94.56


43

FIRME DE 8 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO FĆ=200 kg/cm2 ACABADO ESCOBILLADO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 AL CENTRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2 132.99

44

PISO DE LOSETA DE CERÁMICA PORCELANITE, VITROMEX, INTERCERAMIC O SIMILAR EN CALIDAD DE 30X30 CM. (MEDIDAS SIMILARES) PARA TRÁFICO PESADO ANTIDERRAPANTE ASENTADA CON ADHESIVO PARA PISO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, JUNTA DE COLOR DE 6 MM. DE ESPESOR, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES Y REMATES.

M2 132.99

45


M3 24.00

46

MURO DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION, ASENTADO CON MEZCLA MORTERO-ARENA 1:3, ACABADO APARENTE, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 35.33

47

CADENA DE DESPLANTE (CD-1) DE 0.20 X 0.15 CMS. DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 (3/8”) Y ESTRIBOS DE # 2 (1/4” ) @ 15 CMS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M 53.89

48

CADENA DE CERRAMIENTO (CC-1) DE 0.25 X 0.12 CMS. DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 (3/8”) Y ESTRIBOS DE # 2 (1/4” ) @ 15 CMS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M 53.89

49

CADENA INTERMEDIA (CC-2) DE 0.20 X 0.12 CMS. DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 (3/8”) Y ESTRIBOS DE # 2 (1/4” ) @ 15 CMS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M 53.89


50

CASTILLO (K-1) DE 20X12 CMS DE SECCION, DE CONCRETO FĆ= 250 KG/CM2, ACABADO COMUN, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 15 CM, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M 80.50

51

CASTILLO (K-2) DE 20X12 CMS DE SECCION, DE CONCRETO FĆ= 250 KG/CM2, ACABADO COMUN, ARMADO CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 15 CM, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M 28.00

52

TRABE DE AZOTEA (TA-1) DE 30X25 CMS DE SECCION, DE CONCRETO FĆ= 250 KG/CM2, ACABADO COMUN, ARMADO CON 7 VARILLAS DEL NO.3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 15 CM, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M 4.02

53

MURO DE TABIQUE 6 X 12 X 24 CMS HECHO A MANO DE 12 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4 DE PROPORCIÓN, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2 155.43

54 PECHO PALOMA A BASE DE CONCRETO, INCLUYE: MOLDES, MANO DE OBRA, ANDAMIAJE, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M 27.65

55

LOSA A BASE DE VIGUETA Y BOVEDILLA, AGREGADO DE 19 MM, ESPESOR DE 0.25 MTS, CIMBRA ACABADO COMÚN, ARMADA EN LA PARTE SUPERIOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10/10 Y CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO DE 0.05 MTS. DE ESPESOR, INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO.

M2 132.99

56

APLANADO ACABADO FINO EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 5.00 M, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2 335.93

57

APLANADO ACABADO FINO EN PLAFON HASTA UNA ALTURA DE 5.00 M, CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2 132.99


58

EMBOQUILLADO EN CLAROS DE VENTANAS, PUERTAS, CON MORTERO:ARENA 1:5, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ML 64.00

59

PINTURA VINILICA EN MUROS, PLAFONES Y BOQUILLAS, MARCA COMEX, VINIMEX INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, COLOR SEGÚN PROYECTO.

M2 468.92

60

IMPERMEABILIZANTE ACRILICO EN AZOTEA 3 AÑOS MARCA IMPERKIMIA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE MATERIAL, APLICACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.

M2 132.99

61

PUERTA METALICA A BASE DE PERFILES DE ACERO SEGÚN DISEÑO, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, COLOCACION, CERRADURA DE SEGURIDAD, HERRAJES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA 2.00

62

PORTON METALICO A BASE DE PERFILES DE ACERO SEGÚN DISEÑO, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, COLOCACION, CERRADURA DE SEGURIDAD, HERRAJES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA 1.00

63

VENTANAS METALICAS A BASE SOLERA, ANGULO Y PERFILES TUBULARES DE ACERO DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES Y ACARREOS, SOLDADURA, ESMERILADO, EMPLASTESIDO, APLICACIÓN DE PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE, BISAGRAS, JALADERAS, HERRAJES, COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 6.00

64

VENTANAL METALICO A BASE SOLERA, ANGULO Y PERFILES TUBULARES DE ACERO DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES Y ACARREOS, SOLDADURA, ESMERILADO, EMPLASTESIDO, APLICACIÓN DE PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE, BISAGRAS, JALADERAS, HERRAJES, COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 1.00

65

BAJADA ELÉCTRICA DE APAGADOR SENCILLO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM, CON CABLE THW CAL 12 Y 14 DESNUDO, LINEA ECONOMICA, CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 13 Y UNA CAJA CHALUPA GALVANIZADA, INCLUYE: UN CODO, CONTACTO Y TAPA.

SAL 4.00


66

SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM., CON UN DESARROLLO DE 6 M APROXIMADAMENTE, CON CABLE THW CAL. 12 LÍNEA ECONÓMICA, CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 13 Y UNA CAJA CHALUPA GALVANIZADA, INCLUYE: UN CODO, SOQUET DE BAQUELITA.

SAL 17.00

67


ML 34.00

68

TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 51 MM. DE DIÁMETRO, (ALIMENTACION ELECTRICA) INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ML 34.00

69


PZA 13.00

70


PZA 5.00

71

BASE DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TINACO A BASE DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6-10/10, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F`C= 100 KG/CM2, CON APLICACIÓN DE CURAFEST ROJO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 3.00

72 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS DE 1100 LTS, INCLUYE LA INSTALACION.

PZA 3.00

73

LINEA DE CISTERNA A TINACO DE TUBO DE COBRE DE 3/4'' DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, PZAS. ESPECIALES, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD.

M 20.00

74

SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 1/2'' DE DIAMETRO PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA, INCLUYE: MATERIALES, PZAS. ESPECIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD.

M 77.06


75 COLOCACION DE JUEGO DE BAÑO LAMOSA, COLOR BLANCO, INCLUYE: PORTA ROLLOS, TASA, LAVABO, CONEXIÓN Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

PZA 2.00

76

CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE 40*60 CMS A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 2.00

GRADAS

77


M3 211.45

78


M3 37.37

79


M2 105.46

80


M3 274.89

81 PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CMS DE ESPESOR F`C= 100 KG/CM2 INCLUYE: COMPACTACION DE FONDO.

M2 23.04

82

ZAPATA AISLADA DE 0.80 X 0.80 CON PERALTE DE 0.15, ARMADO DE LA ZAPATA CON VARILLA DEL # 4 (1/2”) A CADA 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F`C = 250 KG/CM2, CIMBRA ACABADO COMUN INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 16.00

83


M 23.95


84


M 87.66

85

COLUMNA DE CONCRETO DE 40 X 40 CM ARMADO CON 8 VARILLAS DEL # 4 (3/8”) Y ESTRIBOS DEL # 3 (1/4”) A CADA 15 CMS. CONCRETO F`C = 250 KG/CM2, CIMBRA Y ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

M 76.80

86


M 50.94

87


M 60.48

88

CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK DE CEMENTO DE 15 X 20 X 40 CMS. ASENTADO CON JUNTA DE 1.5 CM. CON MORTERO-CEMENTO-ARENA EN PROPORCION DE 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

M2 218.73

89


M2 199.40

90

TRABE PARA ESCALERA DE 25 X 15 CM ARMADO CON 4 VARILLAS DE # 3 (3/8”) Y ESTRIBOS DEL # 2 (1/4”) A CADA 15 CMS. CONCRETO F`C = 250 KG/CM2, CIMBRA Y ACABADO COMUN INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

M 5.35


91

CADENA CERRAMIENTO DE 25 X 12 CM ARMADO CON 4 VARILLAS DE # 3 (3/8”) Y ESTRIBOS DEL # 2 (1/4”) A CADA 15 CMS. CONCRETO F`C = 250 KG/CM2, CIMBRA Y ACABADO COMUN INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

M 54.50

92

TRABE DIAGONAL DE 25 X 50 CM ARMADO CON 6 VARILLAS DE # 6 (3/4”) Y 2 VARILLAS DEL # 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL # 3 (3/8”) A CADA 15 CMS. CONCRETO F`C = 250 KG/CM2, CIMBRA Y ACABADO COMUN INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO DEL CONCRETO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

M 57.92

93

LOSA DE CONCRETO DE 15. CMS. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE # 3 (3/8”)@ 20 CMS. F`C 250 KG/CM2 INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, ACABADO COMUN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

M2 174.74

94

FORJADO DE ESCALONES PARA LLEGAR A NIVEL DE CANCHA CON UN DESARROLLO DE 0.30 DE HUELLA Y 0.20 CMS. DE PERALTE CON UNA LOSA DE 10 CMS DE ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

M 31.68

95

CONSTRUCCION DE ESCALERAS PARA ACCESO A GRADAS A BASE DE CONCRETO REFORZADO FĆ = 200 KG/CM2, CON UN PERALTE DE 18 CM, UNA HUELLA DE 30 CM Y UN ANCHO DE 100 CM, CON LOSA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, CIMBRA Y MANO DE OBRA

PZA 2.00

96

PISO DE CONCRETO DE 0.10 CMS DE ESPESOR F`C = 200 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6 X 6 – 10 / 10 INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

M2 164.28

97

PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, PLAFONES, BORDO TIPO PECHO PALOMA, CONTRAMUROS, MARCA COMEX, VINIMEX INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, COLOR SEGÚN PROYECTO.

M2 476.77

98

EMBOQUILLADO EN CLAROS DE VENTANAS, PUERTAS Y PERIMETRO DE LOSA DE AZOTEA CON MORTERO:ARENA 1:5, A PLOMO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M 11.97


99

GUARNICIÓN PECHO PALOMA DE 25X70X15 CM DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: CIMBRADO CON CIMBRA METÁLICA, COLADO, VIBRADO, ACABADO ESCOBILLADO, JUNTAS CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M 77.15

100

SALIDA HIDRAULICA DE TUBERÍA DE CPVC DE 3/4" Y 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: TUBERIA, CONEXIONES, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SAL 14.00

101 COLOCACION DE JUEGO DE BAÑO LAMOSA, COLOR BLANCO, INCLUYE: PORTA ROLLOS,TASA Y LAVABO, ACCESORIOS Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

PZA 8.00

102 TUBO DE CPVC 13 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M 27.75

103 TUBO DE CPVC 19 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M 12.32

104 TEE DE CPVC 13 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA 12.00

105 CODO DE CPVC 13X90°, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA 5.00

106 CODO DE CPVC 19X90°, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA 1.00

107

TEE REDUCCIÓN DE CPVC 19X19X13 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA 1.00

108

CODO REDUCUCCIÓN DE CPVC 19X13 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA 1.00

109

CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE 40*60 CMS A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO INTERIOR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 3.00


110

TUBO DE PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M 14.45

111

TUBO DE PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M 21.36

112

CODO DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 90°X100 MM., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA 8.00

113


PZA 8.00

114 YEE DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 50 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA 6.00

115


PZA 2.00

116 YEE DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 100 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA 6.00

117


PZA 2.00

118

YEE REDUCCIÓN DE PVC SANITARIO MULTICOPLE DE 100X50 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA 1.00

119

PUERTA DE EXTERIOR METALICA A BASE DE PERFILES DE ACERO SEGÚN DISEÑO, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, COLOCACION, CERRADURA DE SEGURIDAD, HERRAJES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA 4.00


120

PORTÓN EN DOS HOJAS ABATIBLES DE 3.40 X2.00 M. A BASE DE MARCO DE ÁNGULO DE FIERRO DE 1 1/4" X 1/8" Y TABLERO DE LÁMINA CAL. 20, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: BISAGRAS TUBULARES, CERRADURA DE SOBREPONER, BIBEL Y TEJUELO, PASADOR PORTA CANDADO DOS PASADORES DE MAROMA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA 1.00

121

VENTANAS METALICAS A BASE SOLERA, ANGULO Y PERFILES TUBULARES DE ACERO DE ACUERDO A PROYECTO INCLUYE: MATERIALES, CORTES Y ACARREOS, SOLDADURA, ESMERILADO, EMPLASTESIDO, APLICACIÓN DE PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE, BISAGRAS, JALADERAS, HERRAJES, COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 10.00

122

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA Y PUERTA EN SANITARIOS DE PERFIL TUBULAR ESMALTADO A FUEGO 1 X 1 1/2" LAMINA TROQUELADA Y LISA INCLUYE:HERRAJES, PLOMEO, NIVELACION Y COLOCACION CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5

PZA 6.00

123

SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM, CON CABLE THW CAL 12 Y 14 DESNUDO, LINEA ECONOMICA, CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 13 Y UNA CAJA CHALUPA GALVANIZADA, INCLUYE: UN CODO, CONTACTO Y TAPA.

SAL 4.00

124

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM, CON CABLE THW CAL 12 Y 14 DESNUDO, LINEA ECONOMICA, CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 13 Y UNA CAJA CHALUPA GALVANIZADA, INLCUYE: UN CODO, CONTACTO Y TAPA.

SAL 8.00

125

SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM., CON UN DESARROLLO DE 6 M, CON CABLE THW CAL. 12 LÍNEA ECONÓMICA, CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 13 Y UNA CAJA CHALUPA GALVANIZADA, INCLUYE: UN CODO, SOQUET DE BAQUELITA.

SAL 20.00

126


PZA 14.00

127


PZA 4.00


128

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO ARBOTANTE, HASTA UNA ALTURA DE 2 M. INCLUYE: CONEXIÓN, COLOCACION DE SOPORTERIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA 2.00

129

CENTRO DE CARGA TIPO QO-8, CON OCHO INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 1X30 AMP INCLUYE. SUMINISTRO, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

PZA 1.00

130

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DESDE LA ACOMETIDA AL CENTRO DE CARGA, CON TUBERIA POLIDUCTO Y CABLE THW CAL. 10, INCLUYE: BASE PARA MEDIDOR, MUFA Y TUBO GALVANIZADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA 1.00

131 INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 2X60 AMP, INCLUYE: FUSIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA

PZA 1.00

CISTERNA

132


M3 64.71

133


M3 35.31

134

ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL CON MAQUINA RETROEXCAVADORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 38.22

135

FIRME DE 12 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL NO.3 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO PULIDO, INCLUYE: NIVELACIÓN, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2 10.89

136

CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE 0.20 X 0.15 CMS. DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 (3/8”) Y ESTRIBOS DE # 2 (1/4” ) @ 20 CMS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M 26.40


137

CASTILLO DE 15X15 CMS DE SECCION, COLADO CON CONCRETO FĆ= 250 KG/CM2, ACABADO COMUN, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20 CM, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M 10.00

138

MURO DE TABIQUE 6 X 12 X 24 CMS HECHO A MANO DE 12 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4 DE PROPORCIÓN, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2 33.00

139

ESCALÓN PARA ESCALERA MARINA CON DESARROLLO DE 0.70 M, A BASE DE REDONDO DE 3/4" DE DIÁMETRO, ANCLADO A MURO DE TABIQUE, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA 5.00

140

LOSA DE CONCRETO DE FĆ= 250 KG/CM2 CON ESPESOR DE 10CM ARMADA CON VARILLA DEL # 3 (3/8") @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES A 1/3 DEL CLARO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRA Y DESCIMBRA, VACIADO DEL CONCRETO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2 10.89

141

APLANADO ACABADO PULIDO EN MUROS Y PLAFOND CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2 39.00

142

TAPA PARA CISTERNA DE 0.80X0.80 M, A BASE DE LÁMINA DE FIERRO CAL. 10, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE 3/16X1 1/2", ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: HERRAJES, MATERIALES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA 1.00

143

LINEA DE ALIMENTACION A CISTERNA DE TUBO DE COBRE DE 3/4'' DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, PZAS. ESPECIALES, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD.

M 40.00

144

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE SUPERFICIE TIPO PERIFERICA NORMAL, MODELO PKm 80 DE 1HP DE LA MARCA PEDROLLO O SIMILAR, INCLUYE: ELECTRO NIVELES, MANGUERA DE 100MTS., ACARREOS, FLETES, INSTALACION, CONEXIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

PZA 1.00


145

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES, TUBERIA DE COBRE DE 3/4", CODOS, COPLES, PICHANCHA, VALVULA DE ESFERA, ETC; PARA INSTALACION DE SUCCION DE BOMBA EN CISTERNA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

JGO 1.00

146 INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 2X60 AMP, INCLUYE: FUSIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.

PZA 1.00

147

ALIMENTACION ELÉCTRICA PARA ENCENDIDO DE BOMBA EN CISTERNA A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM., CON UN DESARROLLO DE 6 M APROXIMADAMENTE, CON CABLE THW CAL. 12 LÍNEA ECONÓMICA, INCLUYE: MATERIALES, CODOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SAL 1.00

AREA INFANTIL

148


M3 113.37

149


M3 147.38

150

GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE, 15 CM DE CORONA, 20 CM DE BASE Y 40 CM DE ALTURA, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRADO, DECIMBRADO, COLADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M 45.13

151

SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES COMO SUBE Y BAJA O COLUMPIO O RESBALADILLA, INCLUYE: ANCLAJE POR MEDIO DE DADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

PZA 4.00

152

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA PARA EL AREA DE JUEGOS INFANTILES DE ESPESOR DE 45 CM, PARA GENERAR UNA ZONA BLANDA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M3 56.69

153

SUMINSTRO Y COLOCACION DE BANCAS METALICAS CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE SEGÚN MUESTRA APROBADA INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 3.00


154

SUMINISTRO E INSTALACION Y COLOCACION DE 8 PZAS LUMINARIAS DE LUZ BLANCA DE BAJO CONSUMO COMO ECOTÉCNIA EMPOTRADAS EN COLUMNAS DE ESTRUCTURA CON CABLE DE DIFERENTES CALIBRES DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD CON TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO MAS UN CENTRO DE CARGA QOD6 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE EMPOTRAR CON PASTILLAS TERMOMAGNETICAS ADEMAS UN CONTACTO DOBLE PARA INTEMPERIE E INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE NAVAJA DE 3X10 AMP; INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA 4.00

155

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE Y CABLEADO SUBTERRANEO PARA LUMINARIA URBANA PARA ELEMENTO DE LUZ BLANCA DE BAJO CONSUMO COMO ECOTÉCNIA, CON TUBO METALICO CED. 30, INCLUYE BASE DE CONCRETO A 30 CM ARRIBA DEL NIVEL DEL SUELO PARA COLOCACIÓN DE UNA PLACA BASE CON CUATRO CARTABONES TRIANGULARES, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ESMALTE ALQUIDALICO SMA, MATERIALES VARIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

PZA 4.00

CANCHA MULTIFUNCIONAL

156


M3 62.80

157


M3 645.80

158


M3 20.14

159


M3 60.58

160

CONSTRUCCION DE CONTRAFUERTE PARA FACHADA EN MURO A BASE DE TABIQUE O BLOCK, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M 10.50


161

FIRME DE 0.10 CM DE ESPESOR F'C= 200 KG/CM2, ACABADO LISO, REFORZADA CON VARILLA DEL NO.3 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, CIMBRADO, COLADO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2 369.62

162

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLEROS MULTIFUNCIONALES SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA 2.00

163 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIAS, INCLUYE: ANCLAJE, PINTURA, RED, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA

PZA 2.00

164

APLICACIÓN DE PINTURA EN LINEAS PARA EL AREA DE JUEGO DE BASQUETBOL, FUTBOL Y VOLEIBOL CON LINEAS DE 5 CM CON PINTURA EPOXICA DE DIFERENTES COLORES PARA CADA DISCIPLINA, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE MATERIALES Y MANO DE OBRA.

PZA 1.00

165


ML 10.50

166

SUMINISTRO E INSTALACION Y COLOCACION LUMINARIAS DE LUZ BLANCA DE BAJO CONSUMO COMO ECOTÉCNIA EMPOTRADAS EN DADOS DE CONCRETO, CON CABLE DE DIFERENTES CALIBRES DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD CON TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO, MAS UN CONTACTO DOBLE PARA INTEMPERIE; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA 4.00

167

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE PARA LUMINARIA, SECCION 10 M LARGO APROXIMADAMENTE, A BASE DE COLOCACIÓN DE 6 MTS DE TUBO MECANICO CED. 30, CALIBRE 11, 4 DE DIAMETRO, CON ENSAMBLE SUPERIOR DE 2 MTS DE TUBO MECANICO CED. 30, CALIBRE 11, 3 DE DIAMETRO, COLOCACIÓN DE UNA PLACA BASE DE 5/16 DE 29 CM. X 29 CM., COLOCACION DE CUATRO CARTABONES TRIANGULARES DE 1/4 DE ESPESOR X 3 x 6 1/4, APLICACIÓN DE UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MARCA STRONG COLOR A ELEGIR. INCLUYE: ELECTRODOS DE 60-13 DE 1/8, ELECTRODOS DE 70-18 DE 1/8, ELECTRODOS DE 60-10 DE 1/8, MATERIALES VARIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

PZA 4.00


168

COLOCACION DE CERCA DE MALLA CICLONICA EN LA PERIMETRAL DE LA CANCHA A BASE DE MATERIALES GALVANIZADOS, DE 2.00 MTS DE ALTURA INCLUYE: REFUERZOS VERTICALES A CADA 3.50 MTS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

ML 72.40

169

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. HIDRAULICO DE 2" DE DIÁMETRO PARA BAJADA PLUVIAL A CONEXIÓN A REGISTRO, EMPOTRADA A MURO DE CONTENCION; INCLUYE: CODOS DE 45º Y 90º, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ML 26.00

170

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA PARA SALIDA DE AGUA PLUVIAL A BASE DE ANGULOS Y SOLERAS DE ACUERDO A LO QUE SEÑALE EL INGENIERO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA 3.00

PASILLOS

171


M3 385.21

172


M3 500.77

173


M3 141.28

174

CONCRETO ESTAMPADO PARA PASILLOS DE 0.10 CM DE ESP. F'C= 200 KG/CM2, ACABADO MODELO LAJA BELGA PETATILLO COLOR OXIDO, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, INCLUYE: SELLADOR ACRILICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y HERRAMIENTA

M2 353.22

MOBILIARIO URBANO

175

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA EN EXTERIORES DE ACERO Y ANCLAJE PARA ATORNILLAR DE 2.00 X 0.61 Y ALTURA DE 0.78 MTS. COLOR DE BARRAS POL. NEGRO SEMI MATE 8908 Y POL. ALUMINIO EN APOYOS. MARCA: MUPA O SIMILAR, INCLUYE: ACARREOS, FLETES, FIJACIONES, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA 13.00


176

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTE COLECTOR DE BASURA DOBLECON TAPA PARA EXTERIORES DE ACERO Y ANCLAJE PARA ATORNILLAR DE 0.49 Y 1.19X1.00 MTS. COLOR DE BOTES POL. NEGRO SEMI MATE 8908 Y POL. ALUMINIO EN APOYOS. INCLUYE: ACARREOS, FLETES, FIJACIONES, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA 10.00

OBRAS COMPLEMENTARIAS

177 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOLES (ALMENDROS) DE ALTURA VARIABLE INCLUYE: ACARREOS, COLOCACION,ATOCLE Y EXCAVACION.

PZA 4.00

178 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMERA COCO PLUMOSO DE ALTURA VARIABLE INCLUYE: ACARREOS, COLOCACION, ATOCLE, EXCAVACION.

PZA 19.00

MURO PERIMETRAL

179


M3 185.99

180


M3 53.64

181


M3 239.51

182


M3 69.50

183

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALV. ABERTURA .64 X .64 C - 11.5, DE 2.00 MTS. DE ALTURA INCLUYE: POSTES INTERMEDIOS DE 48 MM, POSTES ESQUINEROS DE 60 MM, BARRA SUPERIOR, TAPON SIMPLE, TORNILLO C/TUERCA DE 1/16" X 1¼", SOLERA GALVANIZADA, ABRASADERA DE TENSION DE 60 MM., ALAMBRE TENSOR, COPLE SIMPLE, CAPUCHA MARCO, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M 154.55

LIMPIEZA FINAL


184

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA.INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBROS, MATERIALES PROPIOS DE LA CONSTRUCCION, BARRIDO DE MATERIAL GRUESO, USO DE: HERRAMIENTAS PROPIAS DE LIMPIEZA, ACARREOS FUERA DE LA OBRA PRODUCTOS DE DESPERDICIOS Y MATERIALES.

M2 2,660.00


ANEXO No. E-10

PROGRAMA DE

EROGACIONES DE LA

EJECUCIÓN GENERAL DE

LOS TRABAJOS.



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE EN PARTIDAS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DEL MONTO DE LA PROPUESTA.

TRABAJOS RELATIVOS A: FECHA INICIO:____________________ TERMINACIÓN___________________

ANEXO No. E-10

NUM CONCEPTO

UNIDAD P R O G R A M A

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL ACUMULADO

IMPORTE PARCIAL MENSUAL:

IMPORTE TOTAL ACUMULADO:

PARCIAL EN PORCIENTO

ACUMULADO EN PORCIENTO





ANEXO No. E-11

PROGRAMAS DE EROGACIONES A

COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS

Y CUANTIFICADOS DE LA UTILIZACIÓN

MENSUAL DE LOS MATERIALES Y DE

LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN

PERMANENTE.



PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

TRABAJOS RELATIVOS A: FECHA INICIO:____________________ TERMINACIÓN___________________ ANEXO No. E-11

NUM MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

UNIDAD P R O G R A M A










ANEXO No. E-12

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO

DIRECTO, CALENDARIZADOS Y

CUANTIFICADOS DE LA UTILIZACIÓN

MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

ENCARGADA DIRECTAMENTE DE LA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.



PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA ENCARGADA DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EXPRESADAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS


ANEXO No. E-12

NUM CATEGORIAS UNIDAD

P R O G R A M A

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

ACUMULADO









ANEXO No. E-13

PROGRAMAS DE EROGACIONES A

COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS

Y CUANTIFICADOS DE LA UTILIZACIÓN

MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y

EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.



PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN


ANEXO No. E-13

NUM MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN UNIDAD

P R O G R A M A










ANEXO No. E-14

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO

DIRECTO CALENDARIZADOS Y

CUANTIFICADOS DE LA UTILIZACIÓN

MENSUAL DEL PERSONAL PROFESIONAL

TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN,

SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS

TRABAJOS.



PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA UTILIZACIÓN MENSUAL DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y

ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS TRABAJOS RELATIVOS A: FECHA INICIO:____________________ TERMINACIÓN___________________

ANEXO No. E-14

NUM PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO,

ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO UNIDAD

P R O G R A M A

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

TOTAL ACUMULADO








Documents

CONVOCATORIA AL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA ... · Folio de la Credencial para votar con Fotografía (IFE), o número de Cedula Profesional, Cartilla del SMN, etc. _____