PlazaJuárez SIN Centro I Venado,S.L.P i Te!.48685 46110wwwvenadoslp.gob.mx

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:A) QUE POR SER PERSONA FISICA, QUE CUENTA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON REGISTROFEDERAL DE CONTRIBUYENTES ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CLEVENUMEROAERR731025189.

E) QUE EL NÚMERO DEL PRESENTE CONTRATO ES MVS-R33 ..022-SJ-2013 y su

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACiÓN FUE POR: INVITACION RESTRINGIDA, SEGÚNFALLO DE LICITACiÓN DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013.

,.~;,!.¡.,; .~/!;:.

PRIMERA.- "EL MUNICIPIO" DECLARA:

A).- QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL ESTÁ A CARGO DE UN AYUNTAMIENTO DE ELECCiÓN POPULARDIRECTA, EL CUAL EJERCE SU COMPETENCIA PLENA SOBRE EL TERRITORIO, POBLACiÓN YORGANIZACiÓN POlfTICA Y ADMINISTRATIVA.

B).- QUE SU PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL y SiNDICO MUNICIPAL, CONFORME ALA CONSTITUCiÓN POLlTICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTosI y LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIOLIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTosi EJERCEN LA REPRESENTACiÓN DE "EL MUNICIPIO", PARALA CELEBRACiÓN DE TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL DESEMPEI\IODE LOSNEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y EFICAZ PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

C) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, ELMUNICIPIO CUENTA CON RECURSOS SEGÚN PERIODICO OFICIAL CON FECHA DE 24 DE ENERO DEL2013 DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEL RAMO 33.

D) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PLAZA JUAREZ SIN, ZONA CENTRO, C,P, 78920,VENADO, S.L.P" MISMOQUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS QUE CEL BRANPOR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE VENADO, S.L.P., A QUIEN SE DENOMINA A "ELMUNICIPIO", REPRESENTADA POR EL C. JOSE LUIS GUTIERREZ REYES EN SU CARÁCT R D~PRESIDENTE MUNICIPAL, LA LIC. FRANCISCA ORTIZ BUENROSTRO, EN SU CARÁCTER DE S DICMUNICIPAL Y C. JESUS RIVERA LOPEZ EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL, yOTRA, LA EMPRESA ING. RAYMUNDO ARELLANO RIVERA, REPRESENTADA LEGALMENTE P RING. RAYMUNDO ARELLANO RIVERA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIDENOMINARA "EL CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES y CLAUS LASIGUIENTES:

DECLARACIONES

CONTRATO

Gobierno con Desarrollo lIumanoJ.yw:tfa.nrc, 201l-1015

H. AYUNTAMIENTOVENADO. S.LP.2012··2015

Plaza JlJ.3n¡>:z SIN Centré:>¡ Venado, S.L.P. I TeL486 85 46-1.,OwW'vv.venado&lp.gob.rnx

Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACiÓN ACATANDO PARA ELLO, LESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS DOCUMENTOS, NORMAS y ANEXOS SEÑALADOS EN EL INCIS"F" DE LA SEGUNDA DECLARACiÓN DE ESTE CONTRATO, Asl COMO LAS NORMAS DCONSTRUCCiÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBENREALIZARSE LOS TRABAJOS.

sALusuALe 1PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LAREALIZACiÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: ~OBRA: CONSTRUCCION DE ARCOTECHO AUTOSOPORTADO DE 25.50 X 26 MTS, APOYADO EN ~ESTRUCTURA DE CONCRETO, EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 9, EN LA CABECERA~~MUNICIPAL DEVENADO, S.L.P. ,~

EXPUESTO LOANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LOQUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:

G) QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTECONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCiÓN,CORRESPONSABILlZANDOSE CON LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO.

D) QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCiÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, y QDISPONE DE LA ORGANIZACiÓN y ELEMENTOS NECESARIOS PARA ELLO.

E)QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PATAGONIA 305, FRACCIONAMIENTO EL SANTUARIO, ~C. P. 78380, SAN LUIS POTOSI, S.L.P., MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS "V

LEGALES DE ESTE CONTRATO.

F) QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO y ORDENAMIENTOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE jOBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, LAS BASES YNORMAS GENERALES PARA LA CONTRATACiÓN Y EJECUCiÓN DE OBRAS PUBLICAS, ASr COMO ELCONTENIDO Y ALCANCES DE LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES .....DE CONSTRUCCiÓN QUE TIENE EN VIGOR EL MUNICIPIO, CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADESDE MEDIDA, CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTES Y EL PROGRAMA DE ~EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS, ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, \,¡

INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, AS! COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCiÓNDE LOSTRABAJOS.

B) QUE SU APODERADO GENERAL EL ING. RAYMUNDO ARELLANO RIVERA ACREDITA LAPERSONALIDAD, CON LA QUE COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, EXHIBIENCOPIA DE CREDENCIAL (IFE).

C) "EL CONTRATISTA" DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIA ONACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONT ATSE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCiÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO LA ENDE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACiÓN MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ·STCONTRATO.

Gobierno con Desarrollo HumanoIIn j~ 10.1 ·'10L

H. AYUN1)\MI[NTOr> VENADO. S.LP.2012-2015

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRAB JOOBJETO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 44 OlAS NATURALES, Y HA INICIA LOSEL OlA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2013, Y CONCLUIRLOS A MAS TARDAR EL OlA 31 DE DICIEMBRE EL2013, LAS PARTES CONVIENEN, EN FIJAR A EFECTO DE QUE "EL MUNICIPIO" VERIFIQUE LATERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS, UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES POSTERIORES A AFECHA DE TERMINO COMUNICADA POR EL CONTRATISTA; ASI COMO OTRO DE 15 (QUINCE) DíANATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTACORRESPONDIENTE.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- "EL MUNICIPIO" SE OBLIGA POR ESCRITO A PONER fOPORTUNAMENTE A DISPOSICiÓN DEL CONTRATISTA EL, O LOS INMUEBLES EN QUE DEBERÁNREALIZARSE LOS TRABAJOS. EL INCUMPLIMIENTO DE EL MUNICIPIO PRORROGARA EN IGUAL PLAZOLA FECHAORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS. ~

QUINTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL ~PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACiÓN DE ESTIMACIONES. LAS QUE SEDEBERÁN FORMULAR CON UNA PERIOCIDAD NO MAYOR DE QUINCE DIAS, y DEBERÁN SER \ENTREGADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISiÓN DENTRO DE LOS 6 ( SEiS) ......OlAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LA QUE SERA SEGÚN PROGRAMA DEESTIMACIONES. AMORTIZANDO EN FORMA PROPORCIONAL Y CON CARGO A CADA UNA DE LASESTIMACIONES.

LA RESIDENCIA DE SUPERVISiÓN DE "EL MUNICIPIO" DENTRO DE LOS 8 (OCHO) OlAS NATURALES1SIGUIENTESA SU PRESENTACiÓN, SE COMPROMETEA REVISAR y AUTORIZAR LA ESTIMACiÓN.EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS, QUE NO PUEDAN SERAUTORIZADAS DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO. ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARAN EN LASIGUIENTE ESTIMACiÓN. ~

SE ACUERDA POR LAS PARTES, QUE LOS CONCEPTOS EN LAS ESTIMACIONES SE INDIQUEN CON ~CLAVES, A EXCEPCiÓN DEAQUELLOS NO INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO DE CONTRATO. ~

"EL MUNICIPIO" SE COfy1PROMETEA EFECTUAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, EN UN PLAZO NO iMAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYf.N SID~'AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA, FECHA QUE SE HARÁ CONSTAR EN LA BITACORA Y ~EN LAS PROPIAS ESTIMACIONES. EL LUGAR DE PAGO, SERA EN LAS OFICINAS DEL H.AYUNTAMIENTO SITA EN PLAZA JUAREZ SIN, ZONA CENTRO, C.P. 78920, VENADO, $.L.P.

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS, "EMUNICIPIO", A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA"; DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORMA UNATASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACiÓN, ELOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS ~MPEZA~ A

P'azoJuámz S"" Centro I Ven.do, S.C.P I Te' 486 as ."",,,n~ 3www.venadoslp.goC).rnx ~~.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DELPRESENTE CONTRATO ES DE:$ 444,228.30 (CUATROCIENTOS CUARENTA y CUATRO MIL DOSCIENliVEINTIOCHO PESOS 30/100 M.N.), INCLUYE I.V.A.

Gobierno con Desarrollo RumanoH. AYUNT.ll..V.iE.\lTO

/"> VENADO. S.LP.2012-2015

1.-"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR UNA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO), DELMONTO TOTAL CONTRATADO, PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. CUANDOSE ACUERDEN AMPLIACIONES AL CONTRATO ORIGINAL, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ AMPLIAR LA.

\

P"~ JUá'ez """ C«o""'.' I Ven• .,o. S.L.R I Te'.4868546' "avvvvv«.venadoslp.gob.rY1X

OCTAVA.- GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TÉRMINOS YPROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ~LAS MISMAS Y LAS NORMAS GENERALES PARA LA CONTRATACiÓN Y EJECUCiÓN DE LAS OBRAS <,~PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS GARANTíAS A QUE HAYA ;.­LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y DE LOS ANTICIPOS QUE LE SEAN~~OTORGADOS POR "EL MUNICIPIO", A FAVOR DEL MUNICIPIO DE VENADO, S.L.P. Y CONFORME A LOSIGUIENTE:

SEPTIMA.~CONVENIOS.- "EL MUNICIPIO" PODRÁ DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIONESAPROBADO Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATOMEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA OSEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZOPACTADO EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUENVARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARIAN EL OBJETO DELPROYECTO, SE PODRÁN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES ENTRE LAS PARTES RESPECTO DELAS NUEVAS CONDICIONES.

NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL O LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN EN LOS TÉRMINOSANTERIORMENTE MENCIONADOS.

SEXTA.~VOLUMENES DE OBRA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUANTIFICAR LA TOTALIDADLOS TRABAJOS, Y A PRESENTAR POR ESCRITO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 (TREINTA) OlASNATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, LASDIFERENCIAS DE VOLÚMENES Y/O CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS QUE PUDIERAN EXISTIR EN ELCATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDIDA Y CANTIDADES DE OBRA. SI CUMPLIDO ELPLAZO "EL CONTRATISTA" NO PRESENTARA DIFERENCIA ALGUNA, "EL MUNICIPIO" NO ACEPTARARECLAMACIONES POSTERIORES. COMPROMETIÉNDOSE "EL CONTRATISTA" A TERMINARTOTALMENTE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN ESTE CONTRATO, CON LA INVERSiÓNORIGINALMENTE PACTADA.

EN EL CASO DE QUE EL "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL LAZESTABLECIDO, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FEC A DECORTE, SIN QUE ELLO DE LUGARA LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE O L "ELCONTRATISTA".

GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR y SE CALCULARANSOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESQUE SEAN DETERMINADAS y HASTA LA FECHA DE SU PAGO.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", DE LA MISMA F RMAESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTE ESECORRESPONDIENTES.

Gobierno con Desarrollo lIumanoH. AYUNTAMIENTO

..----...VENADO. S.' .P.2012-2015

Plaza Juá,-ez: SIN Centro I Venado,S.L.P. I Te!.486 85 461 .a.www.ven¡¡.¡dc.slp ..g.:-Jb.mx

EL PAGO DE AJUSTE DE COSTOS PROCEDERA A SOLICITUD POR ESCRITO DEL ·CONTRATISTA", LAQUE DEBERA PRESENTAR DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA ~PUBLlCACION DE LOS INDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE, ACOMPAÑADA DE LOS .._ESTUDIOS Y DOCUMENTOS QUE LA SOPORTEN. TRANSCURRIDO EL PLAZO INDICADO SIN QUE ELCONTRATISTA HAYA PRESENTADO POR ESCRITO SU SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, PRECLUYEEL DERECHO DE RECLAMARLO EN EL PERIODO DE QUE SE TRATE. EL MUNICIPIO DENTRO DE LOSSESENTA OlAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DEL LA SOLICITUD DEL CONTRATISTAEMITIRA POR ESCRITO LA RESOLUCIONQUE PROCEDA.

LA REVISiÓN SE HARÁ DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTlcULOS 57 FRACCION I Y 58 ~DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, "EL MUNICIPIO" §CUBRIRÁ EL AJUSTE DE COSTOS, DENTRO DE LOS TREINTA DrAS NATURALES SIGUIENTES EN QUE ~LAMISMA RESUELVA POR ESCRITO, EL AUMENTO O DISMINUCiÓN RESPECTIVO. ~

DÉCIMA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O1~PARCIAL, SE REALIZARA DE LA FORMA SIGUIENTE:

\"EL CONTRATISTA" COMUNICARA POR ESCRITO A "EL MUNICIPIO" LA TERMINACiÓN DE LOTRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTÉNDEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS DIEZ DíAS NATURALES SIGUIENTES, "EL MUNICIPIO"PROCEDERÁ A LA RECEPCiÓN FORMAL DE LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS QUINCE DíASNATURALES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACiÓN DE LOMISMOS. RECIBIDOS FlslCAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES CONVIENEN EN ELABORADENTRO DEL TERMINO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EFINIQUITO DE LOS MISMOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONQUE RESULTEN PARACADA UNA DE ELLAS.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISiÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOSQUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRANCIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO OREDUCCiÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIRDICHACONTINGENCIA

GARANTIA EN LA MISMA PROPORCiÓN, PARA QUE "EL MUNICIPIO" PUEDA RECIBIR Y TRAMITARESTIMACIONESCORRESPONDIENTES.

"EL CONTRATISTA" A SU ELECCiÓN, SE OBLIGA A GARANTIZAR LOS TRABAJOS PREVIAMENTE lLARECEPCiÓN FORMAL DE LOS MISMOS, INDICANDO EN LA FIANZA INICIAL DE CUMPLIMIENTO DEL 0%QUE SU VIGENCIA SERA DE UN AÑO A PARTIR DE LA RECEPCiÓN DE LOS TRABAJ S,SUSTITUYENDO LA O LAS FIANZAS VIGENTES; YA SEA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ P RCIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE I.JREALIZACiÓN DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EQUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCiÓN. LA VIGENCIA DE ESTA GARANTIA SERA DE UN AÑOCONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS, LA QUE SE HARÁCONSTAR EN EL ACTA DE RECEPCiÓN FORMAL DE LOS MISMOS, AL TERMINO DEL CUAL, DE NOHABER INCONFORMIDAD DE "EL MUNICIPIO", LA INSTITUCiÓN AFIANZADORA PROCEDERÁ A SUCANCELACiÓN AUTOMÁTICAMENTE. EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS, "EL MUNICIPIO"LO COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" Y A LA AFIANZADORA, PARA SU SOLUCiÓNINMEDIATA

Gobierno con Desarrollo HumanoH. AYUNTAMIEI\'TO

--......Vf.NAOO S.l.P.2012-2015

Plaza,Juárez S/N C",~"tro I Vo;;n€ldo.S.I ...P. I "R.,,!. 4868546·,·Gvv'Nw.venadoslp.got.'.mx ~

DÉCIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.- "EL MUNICIPIO" TENDRÁ LA FACULTADVERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN REALIZANDO PO

::-:.PTII~'1 •

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A TERCERASPERSONAS FrSICASO MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATOY SUS ANEXOS, CON EXCEPCiÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOSEJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, EN CUYO SUPUESTO SE DEBERÁ CONTAR CON LAAPROBACiÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL MUNICIPIO" EN LOS TÉRMINOS QUE MARCA LA LEY ~DE OBRAS PUBLICASY SERVICIOS RELACIONADOS CON LASMISMAS. <,~EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD "-INTELECTUAL, LA RESPONSABILIDAD ESTARA A CRGO DEL CONTRATISTA. SALVO QUE EXISTA~IMPEDIMENTO, LOS DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, QUE SE DERIVEN DELOS SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CONTRATADOS,INVARIABLEMENTE SE CONSTITUIRAN A FAVOR DE EL MUNICIPIO, EN TERMINOS DE LASDISPOSICIONESAPLICABLES.

DÉCIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESA 10 yPATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONT ATOSERA EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DERIVADAS DE ASDISPOSICIONES LEGALES y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO y DE SEGURIDSOCIAL.

"EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER POR TODAS LAS RECLAMACIONES I ~

QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL MUNICIPIO" EN ~RELACiÓN CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO.

DÉCIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SERA EL ~ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS Y SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES y ~EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO,CUMPLAN CON LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES y PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA "ELMUNICIPIO", CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS y EN EL CATALOGO DE ~CONCEPTOS, Y A QUE LA REALIZACiÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SEEFECTÚEN A SATISFACCiÓN DE "EL MUNICIPIO", AS! COMO A RESPONDER POR SU CUENTA YRIESGO, DE LOS DEFECTOS y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUEPOR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL MUNICIPIO" O ATERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTrA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTODEL CONTRATO, HASTA EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ EJECUTARCONCEPTOS NO CONTRATADOS O APROBADOS, SI NO CUENTA CON LA AUTORIZACiÓN ESCRITA DE ~"EL MUNICIPIO", PREVIA REVISiÓN DE PRECIOS.

DÉCIMA PRIMERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OIGAANTICIPADAMENTE A LA INICIACiÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACiÓN D LOSMISMOS, NOMBRAR A UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARA COM I SUSUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCiÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFI IENTPARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVOAL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL MUNICIPIO" SE RESERVA EL DERECHO DE su ACEPTACiÓN, EL CUAL PODRÁ EJER ER ECUALQUIER TIEMPO.

Gobierno con Desarrollo HumanoH. AYUNTAMIENTOr VENADO S.L.P.

2012-2015

DÉCIMA SEXTA.- RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" PODRÁ ENCUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, POR CAUSAS DINTERÉS GENERAL O DE INCUMPLIMIENTO; ACORDANDO LAS PARTES QUE CUANDO "EL MUNICIPIODETERMINE LA RESCISiÓN, ESTA OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN DECLARACiÓN JUDICIALBASTANDO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN ESTA cLAUSULA Y EN L

DÉCIMA QUINTA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" PODRÁ SUSPENDERTEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO PORCAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU '"""~TERMINACiÓN DEFINITIVA. \~

EL PRESENTE CONTRATO CONTINUARA PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ~~QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSiÓN. ,,~

CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EjECUCiÓN DE LOS TRABAJOS CONVENIDENTRE LAS PARTES. PARA LO CUAL "EL MUNICIPIO" COMPARARA PERiÓDICAMENTE EL AVANCE ELAS OBRAS. SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACiÓN EL AVANCE DE LA OBRA ES ME ORQUE LOQUE DEBiÓ REALIZARSE "EL MUNICIPIO" PROCEDERÁA:1.-RETENER EN TOTAL EL 6% (SEIS POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA BRAREALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBiÓ REALIZARSE. MULTIPLICANDO P LNUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACiÓN ELTRABAJOS. HASTA LA DE SU REVISiÓN. POR LO TANTO. MENSUALMENTE SE HARÁ LA RETEN IÓNDEVOLUCiÓN QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCiÓN TOTAL SEA LA PROCEDENTE. ISI AL EFECTUARSE LA COMPARACiÓN CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PRO RA A.PROCEDE HACERALGUNA RETENCiÓN, SU IMPORTE SE APLICARA EN FAVOR DEL ERARIO FE ER L,COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLlGACIO ES ACARGO DE "EL CONTRATISTA".

1I.-APLlCAR, PARA EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FE A I

SEÑALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD DEL 500(CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHADE TERMINACiÓN SEÑALADA EN EL PROGRAMA, LA CUAL CUBRIRÁ "EL CONTRATISTA"lMENSUALMENTE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS YRECIBIDOS A SATISFACCiÓN POR "EL MUNICIPIO".

PARA DETERMINAR LAAPLICACiÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA .LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRACAUSA, QUE A JUICIO DE "EL MUNICIPIO" NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", O EN SU CASO ~CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES, DE INFORMACiÓNREFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FlslCA DE LASÁREAS O SI "EL MUNICIPIO" HUBIERE ORDENADO POR ESCRITO LA SUSPENSiÓN DE LOS TRABAJOS.EN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR NO IMPUTABLEA "EL CONTRATISTA", DEBERÁ SOLICITARPOR ESCRITO LA PRORROGA QUE CONSIDERE NECESARIA, EXPRESANDO LOS MOTIVOS DE SUSOLICITUD Y ANEXANDO LA RECALENDARIZACION PROPUESTA, LA CUAL SERA, A CRITERIO DE "ELMUNICIPIO" ACEPTADA O RECHAZADA SEGÚN CONSIDERE CONVENIENTE. SI LA CAUSA DE LA MORAFUERE IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA". "EL MUNICIPIO" TENDRÁ LA FACULTAD DE EXIGIR DEINMEDIATO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O DETERMINAR LA RESCISiÓN ADMINISTRATIVA SINDETRIMENTO DEAPLICAR LAS SANCIONES RESPECTIVAS.

Gobierno con Detarrollo lIumanoH. AYUNTAMIENTO

~ VFNADO. S.l.P.20'12·2015

8Plaza Juán,,:z Sil'-l Centl'o I Venado, S,L.P. I 'Te!'486 85 46110vvww.v,..-,nadoslp.gob,l-nx

F) SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LAAUTORIZACION POR ESCRITO DE "EL MUNICIPIO".

G) SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LAAUTORIZACION POR ESCRITO DE "EL MUNICIPIO".

H) SI "EL CONTRATISTA" NO DA A EL MUNICIPIO Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DEINTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA ySUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

1) SI EL CONTRATISTA CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDOESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD.

J) SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON ELCONTRATO.

~K) EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL ~CONTRATO, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMAS APLICABLES. \\

SI "EL MUNICIPIO" DETERMINA JUSTIFICADAMENTE LA RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO~~LA DECISiÓN CORRESPONDIENTE LA COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA'::" '\EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIERON, PARA QUE "EL CONTRATISTA", DENTRODEL TERMINO DE 15 (QUINCE) DíAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LANOTIFICACiÓN DE RESCISiÓN, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE EN SUCASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO CASO "EL MUNICIPIO" RESOLVERÁ LOPROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE 15(QUINCE) DíAS HÁBILES EN QUE HUBIERE RECIBIDOEL

D) SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES,TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y, QUE A JUICIO DE "EL MUNICIPIO" EL ATRASOPUEDA DIFICULTAR LATERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

E) SI "EL CONTRATISTA" ES DECLARADO O SUJETO A CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURAANALOGA

SEt'JALADO EN LOS ARTicULOS 61 y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS YRELACIONADOS CON LAS MISMAS. LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LAADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO SON:

A) SI "EL CONTRATISTA" POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJCONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SINJUSTIFICADAB) SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, O SE NIEGAA REPREPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA PMUNICIPIO".

e) SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIMOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO.;--.VENADO. S.LP.2012·2015

9Plaza..lt..,á,'ez S/N Centro I Venado. S.L..P. J Te!.486 85 /l6'1'10WVV\N.ven;;lOOS1p.gob.n.,x

C) LA PARTE PROPORCIONAL DEL ANTICIPO, HASTA SU AMORTIZACiÓN TOTAL EN EL EJERCICIOPARA EL QUE FUE OTORGADO.

E) OTROS DESCUENTOS POR ADEUDOS CONTRAIDOS CON "EL MUNICIPIO", INCLUYENDO ~SANCIONES APLICADAS. ~

DECIMA NOVENA.- LEGISLACION.- PARA LA INTERPRETACiÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE~CONTRATO, Asl COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN ELMISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCiÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DELESTADO DE SAN LUIS POTOSI. ~

POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE PORiRAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. ~

SABEDORES DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO BAJO EL No.MVS-R33-022-SJ-2013, SE FIRMA POR CUADRUPLICADO EN EL MUNICIPIO DE VENAD

S.L.P. A LOS 15 DíAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL2013.

B) LAS QUE LAS LEYESY DECRETOS VIGENTES ESTABLEZCAN.

LA CONTRAVENCiÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOREQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CONMISMAS, Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA: ASI COMOINCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE EESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DA DERECHO A SU RESCISiÓN INMEDIATA, SRESPONSABILIDAD PARA "EL MUNICIPIO" ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A "EL CONTRATISTA'LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LEHAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

DÉCIMA SEPTIMA.- ACEPTACION.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTEPARA LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DELAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, Así COMO A LOS T~RMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOSY REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICASY SERVICIOS RELACIONADOS CON LASMISMAS, Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONESADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

DÉCIMA OCTAVA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECiFICAS, "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DELAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:A) EL 5/1000 (CINCOAL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACiÓN, QUE SERAN APLICADOS PARASUPERVISION Y VIGILANCIA DE LA OBRA.

Gobiernocon~esarrol(Juman~

ESCRITO DE CONTESTACiÓN DE "EL CONTRATISTA".DE LO ANTERIOR SE DARÁ CUENTA AL ORGINTERNO DE CONTROL y A LA CONTRALORíA DEL ESTADO DENTRO DEL PLAZO Y EN LOS TÉRMIQUE ESTABLECE EL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONACON LAS MISMAS.

H. AYUNTAMIE'ITO---. VENADO S.L.!='

2012-2015

10Plaza JLlárez S/N Cen'tr'o I Verll~do.S.L.F-~I TeL 486 85 46110wvvvv.venadoslp.gob.rnx

FIRMAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y

TIEMPO DETERMINADO NUMERO MVS-R33-022-SJ-2013 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H.AYUNTAMIENTO DE VENADO, S.LP., A QUIEN SE DENOMINARA "EL MUNICIPIO" y POR LA OTRA, LA EMPRESAING. RAYMUNOOARELLANO RIVERA, A QUIEN SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA".

AOM\NlSTHACIÓN 2012·2015VENP:>O, SLP

- ESARROU_O SOCIAl

LIC. FRANCISCA ORTIZ BUENROSTROSINDICO MUNICIPAL

/' C. JEUsRIVERAL~SECRETARIO GENERAL DEL H.

AYUNTAMIENTO

POR EL MUNICIPIO

I.-..--.....~.._..---C. JOSE LUIS GUTIERREZ REYES

ESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

-.,_. .._~----...---------,---.,J... t-:-d .....v ~,.::;,:"t\L OEC{>N3TRUCCiON

VW.N f~l·ltMIENTC ARELLANO

Gobierno con Desarrollo HumanoH. AYUNTAMIENTOVENADO S.L.P.2012-2015