Upload
others
View
16
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
DELEGACIÓN OAXACA
TESIS
"ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA QUE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA ESTATAL EN OAXACA Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN"
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PRESENTA
JORGE ALBERTO PORRAS ALLENDE
DIRECTOR DE TESIS: M. EN C. ARTURO PERLASCA LOBATO
Estudios con reconocimiento de validez oficial por la Secretaria de Educación Pública, conforme al acuerdo no. 2004458 de fecha 15 de diciembre de 2000
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Octubre de 2002
<g cmic
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
DELEGACIÓN OAXACA
TESIS
"ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA QUE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES QÉ OBRA PÜBOCA ESTATAL EN OAXACA Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN" '%
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PRESENTA
JORGE ALBERTO PORRAS ALLENDE
DIRECTOR DE TESIS: M. EN C. ARTURO PERLASCA LOBATO
Estudios con reconocimiento de validez oficial por la Secretaria de Educación Pública, conforme al acuerdo no. 2004458 de fecha 15 de diciembre de 2000
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Octubre de 2002
5 ANÁLISIS DE LA INTEGRACIÓN DOCUMENTAL
5 1 Documentación que integra las estimaciones de obra
5 2 Principales incidencias de errores detectadas
5 3 Resultados respecto a la integración documental
6 EL FINANCIAMIENTO DE LA OBRA
6 1 Normatividad de la integración del Costo Directo, Indirecto, Fmanciamiento y la Utilidad
6 2 Tiempos supuestos para el trámite de estimaciones
6 3 Cálculo del fmanciamiento supuesto
6 4 Tiempos reales para el trámite de estimaciones
6 5 Cálculo del fmanciamiento real
6 6| Repercusión en la utilidad esperada
RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Resultados
Conclusiones
Recomendaciones
PROPUESTA DE MANUAL PARA INTEGRACIÓN DE ESTIMACIONES DE OBRA
Contenido
ANEXO ESTADÍSTICO
1 De tiempos requeridos para el trámite de estimaciones
2 De incidencias de errores en documental de estimaciones
3 De factores de Indirectos, Financiamiento y Utilidad aplicados en Obra Pública
BIBLIOGRAFÍA
CAPITULO
CAPITULO
vi l
%
RESUMEN
RESUMEN
ÍNDICE
CAPITULO I
CAPITULO
CAPITULO
CAPITULO
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
2
2 1 22 23 24 3
31 31 32 33 4 41 42 4 3 44
INTRODUCCIÓN
Problema de investigación
Objetivo General
Objetivos Particulares-
Justificación
Alcances del Estudio
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
Tipo de investigación
Establecimiento de la Hipótesis
Modelo relacional de variables
Descripción de variables
MARCO DE REFERENCIA
Antecedente
Los poderes del Estado de Oaxaca
El Poder Ejecutivo
Dependencias encargadas de la Obra Pública
EL TRAMITE DE ESTIMACIONES
Normatividad del trámite de estimaciones
El trámite documental de las estimaciones
Análisis estadístico de tiempos requeridos
Resultados respecto al trámite documental
vi
PAGINA
1
4
5
5
5
6
8
8
9
10
12
13
13
14
20
25
27
30
Página 2
La presente investigación tiene como tema de analizar la problemática administrativa que presentan las Estimaciones de Obra Pública Estatal.
Tiene como objetivo genérico determinar los factores de tipo administrativo que afectan el proceso de trámite y cobro de las estimaciones de Obra Pública Estatal, evaluando su repercusión en cuanto a costos y tiempos de ejecución de la obra terminada, así como presentar una propuesta de solución al proceso administrativo encontrado.
La hipótesis de investigación versa en determinar que el alto índice de errores en la integración documental de estimaciones de obra, así como su lento proceso de trámite ante las dependencias involucradas da como resultado largos periodos de espera para su pago afectando los alcances de las metas programadas, dado el incremento de los cargos financieros adicionales que se generan.
Para poder comprobar la presente hipótesis este estudio se divide en dos vertientes; la primera se refiere al análisis de los tiempos que se requieren para la elaboración, autorización, revisión documental y pago de las estimaciones de obra pública, y la segunda al análisis de la situación que guarda la integración de los documentos que las conforman, sus principales errores y las causas que los generan.
Por lo que los hallazgos principales del estudio fueron: • Con relación a los tiempos requeridos para el trámite de estimaciones de obra, se requieren en promedio 64 días para
estimaciones de obra y 85 días para la última estimación y finiquito, tiempos que rebasan en mucho a los tiempos máximos marcados por la Ley de Obras Públicas, que es de 31 días naturales (24 días hábiles).
• Con respecto a la Revisión y corrección de las estimaciones, por la contratante y la contratista respectivamente, se encontró que actualmente se realiza entre 3.3 a 3.5 veces, valor muy elevado que muestra una alta incidencia de errores en su integración.
• Con respecto a la integración documental de estimaciones de obra fue necesario evaluar que documentos se solicitan en cada caso y cuales son las principales incidencias de errores al integrarse, pudiendo detectarse que de los 6 tipos de errores clasificados, los dos mas frecuentes, agrupan al 71.18% de los errores presentados, los cuales a su vez son originados por el descuido y desconocimiento del contratista en la elaboración documental y por la falta de un manual de referencia para la integración documental.
Con estos resultados obtenidos se procedió a determinar su repercusión en el valor del cargo financiero de la obra pública, encontrándose un incremento de tres veces su valor, el cual actualmente es erogado en su totalidad por el constructor, generándole una disminución de la utilidad esperada de hasta un 24.9%. Por lo que con estos resultados se comprueba la validez de la hipótesis de investigación y se rechaza el postulado de la hipótesis nula.
INTRODUCCIÓN
CONTENIDO: En el se describe el problema que da origen a la investigación, sus objetivos tanto generales como los particulares, la justificante de su realización así como la delimitación de sus alcances.
Página 4
1. INTRODUCCIÓN
1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Actualmente la obra pública contratada con el Gobierno del Estado de Oaxaca representa una interesante fuente de recursos y trabajo para los constructores Oaxaqueños, quienes ven en ella una buena alternativa de inversión, sobre todo en estos tiempos de economías reprimidas. Sin embargo, presenta como inconveniente los largos periodos de espera para el cobro de los trabajos ejecutados, ya que por ley1 estos se deben realizar mediante estimaciones de obra, las cuales deben comprender periodos de ejecución de trabajos no mayores de un mes2 y que también por ley se deben pagar en un tiempo semejante.
En la práctica diaria las excesivas correcciones que presenta la documentación a cobro así como los largos procesos de trámite que sigue la documentación en las dependencias involucradas en su revisión, validación, autorización y pago son la principal causa de los largos periodos de espera.
Lo que genera para el constructor cargos mayores de financiamiento de obra que los presentados originalmente en sus propuestas de obra, afectando directamente la utilidad esperada.
El servidor público también se ve afectado ante el atraso en el pago de estimaciones de obra ya que este a la vez provoca el atraso en el termino de obra programado y por ende el incumplimiento de las metas propuestas.
Quienes al final se ven afectados por esta problemática, son los usuarios de los servicios públicos, los beneficiarios, quienes están en espera de contar con el equipamiento e infraestructura urbana básica necesaria.
1 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, Vigente Publicado en el Diario Oficial del Estado el 11 de septiembre de 2001 .Talleres gráficos del Gobierno del Estado. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, Ob cit Art 56. p. 13.
Página 5
1.2. OBJETIVO GENERAL
Determinar los factores de tipo administrativo que afectan el proceso de cobro de las estimaciones de Obra Pública Estatal, evaluando su repercusión en cuanto a costos y tiempos de ejecución de la obra terminada, así como la presentación de una propuesta de solución al proceso administrativo presentado.
1.3. OBJETIVOS PARTICULARES
- Analizar las etapas que forman el proceso administrativo de una estimación de obra, para poder determinar los puntos críticos que se generan en el flujo documental y proponer una solución al mismo, con la finalidad de reducir el tiempo de trámite.
- Analizar el documental solicitado al constructor para el pago de sus estimaciones de obra, evaluando su complejidad y contenido así como proponer una solución al mismo para reducir la incidencia de errores en su integración y por ende el tiempo de trámite.
1.4. JUSTIFICACIÓN
Actualmente la integración y trámite de pago del documental de estimaciones de obra pública presenta periodos mayores a los programados, provocando que en algunos casos, esta sea financiada en su totalidad por el constructor, afectando la liquidez de su empresa y disminuyendo la utilidad esperada.
Por lo anterior, es interés de este estudio analizar los factores que provocan el atraso que actualmente se tiene, ya que representa una erogación económica adicional para el constructor, quien a su vez, si llega a solicitar la reposición de esta erogación a la dependencia contratante, con fundamento en lo que marca la ley1, dicho gasto deberá ser cubierto por la dependencia contratante, afectando sus recursos programados para la ejecución de la obra.
Por otra parte, si analizamos la razón de ser de la Obra Pública en el Estado de Oaxaca, esta es, la de dotar de servicios básicos a la comunidad Oaxaqueña, quienes los requieren de manera urgente, por lo que la mora en el pago de las estimaciones de obra sin duda alguna afectan en el cumplimiento de los tiempos de ejecución de la obra, afectando a toda la sociedad que es usuaria de éstos.
1 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca Ob cit Art. 56, párrafo IV p 13.
Página 6
1.5. ALCANCES DEL ESTUDIO
La presente investigación se delimita en función de los aspectos siguientes:
A. OBRA PÚBLICA: Se pretende estudiar únicamente el proceso administrativo que sufre el cobro de los trabajos ejecutados de la obra pública, y en particular aquella obra que se realiza con recursos asignados para su manejo al gobierno del Estado de Oaxaca y que regulan la S.D.U.C.O.P. (Secretaría de Desarrollo Urbano Comunicaciones y Obras Públicas), el COPLADE (Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca) y la Contraloría General del poder Ejecutivo del Estado, rigiéndose en este caso por lo que marca la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, vigente y publicada en el periódico oficial el 11 de septiembre de 2001.
B. OBRA CONTRATADA: La obra pública se puede realizar por contrato o por administración directa. En este estudio se analizará únicamente la obra contratada con empresas constructoras, debido a que es el procedimiento general de ejecución que sigue actualmente el Gobierno del Estado de Oaxaca, dada la falta de Personal de obra, maquinaria y equipo suficiente para realizarla por administración directa.
C. ETAPA DE EJECUCIÓN: Para la realización de la obra pública podemos considerar como etapas básicas; la planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, entrega y recepción. El presente estudio está enfocado a analizar la problemática presentada en el proceso administrativo del cobro de estimaciones de obra pública el cual se presenta en su etapa de Ejecución, que es la etapa propia de erogación de recursos tanto para el Estado como para el constructor.
D. GOBIERNO Y CONSTRUCTOR: Si bien en la obra pública intervienen; beneficiario, Gobierno y constructor; el proceso administrativo de las estimaciones de obra únicamente se realiza entre Gobierno y constructor, por lo que solo se analizará el desempeño de estos dos últimos.
La presente investigación se limita pues, a estudiar la problemática que presenta el cobro de Estimaciones de Obra Pública contratada evaluando el desempeño de el Gobierno del Estado y el Constructor.
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
CONTENIDO: Se describe el tipo de método de investigación aplicado, la hipótesis de investigación, el alcance de sus variables, su relación, así como los valores supuestos y los reales obtenidos en la presente investigación.
Página 8
2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN1
La presente investigación es de tipo descriptivo, ya que pretende analizar la problemática que presenta el trámite de Estimaciones de obra pública en el Estado de Oaxaca y así poder medir con la mayor precisión posible las variables que en ella intervienen, para que al termino de éste se presenten soluciones a los principales problemas detectados.
2.2. ESTABLECIMIENTO DE LA HIPÓTESIS
Hipótesis de investigación
H1: El alto índice de errores en la integración documental de estimaciones de obra, así como el lento proceso de trámite ante las dependencias involucradas dan como resultado largos periodos de espera para su pago, afectando los alcances de las metas programadas, dado el incremento de los cargos financieros que se generan.
Hipótesis nula
HO: El bajo índice de errores en la integración documental de estimaciones de obra, así como el rápido proceso de trámite ante las dependencias involucradas producen cortos periodos de espera para su pago no afectando los alcances de las metas programadas, dada la invariabilidad de los cargos financieros.
1 Vid. HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar. Metodología de la Investigación. 2da. Ed. Me Graw-Hill. 1991. p. 60/2
Página 9
2.3. MODELO RELACIONAL DE VARIABLES
Las variables que intervienen en la presente investigación, así como su interrelación y dependencias se describen a continuación:
Servidor Público TD.- Sistema de
Revisión y trámite documental
Periodos muy largos
Constructor ID.- Integración
Documental para el Cobro de estimaciones
Demasiados errores
Servidor /Constructor T$,- Tiempo de espera
Para el pago de estimaciones de obra
Periodos muy largos
Constructor CF.- Cargos Financieros
de Obra
Mayores a los supuestos
Del cuales se aprecia que: • De las dos variables independientes, una mide el desempeño del servidor público, (TD) que se refiere al sistema de
revisión y trámite documental, y la otra el desempeño del constructor, (ID) que se refiere a la integración documental para el cobro de estimaciones.
• De las variables dependientes, (T$), se refiere al tiempo de espera para el cobro de estimaciones, depende de las dos anteriores por lo que esta en función de estas.
• La última variable dependiente (CF), mide el comportamiento del cargo financiero de una obra, y depende del tiempo de espera requerido para el pago de las estimaciones (T$).
Página 10
2.4. DESCRIPCIÓN DE VARIABLES
A continuación se describe el alcance de cada una de las variables que intervienen en la presente investigación, anotándose su unidad de medida, así como sus valores supuestos y reales, los cuales se obtienen como resultado del desarrollo de la presente investigación:
CLAVE
TD
ID
T$
CF
..... • „ . . . . . ' . . , , ' V ,.^, : VARIABLE * £
TRAMITE DOCUMENTAL Validación, autorización y trámite de pago de las estimaciones de obra pública
INTEGRACIÓN Y REVISIÓN DOCUMENTAL Elaboración y revisión documental de las estimaciones de obra pública
TIEMPO DE ESPERA PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA Tiempo requerido por el constructor y las instancias gubernamentales para la integración, revisión, trámite y autorización del documental de pago
CARGOS FINANCIEROS DE OBRA Porcentaje de financiamiento considerado por el constructor para la ejecución de la obra.
g UNIDAD #• DE
Tiempo
Revisiones
Tiempo
Porcentaje
VALOR SUPUESTO
31 DÍAS (máximo)
1.5 REVISIÓN
41 DÍAS (máximo)
0.6067%
VALOR r REALES1^
65 A 85 DÍAS '¿
(Promedio)
3.5 REVISIONES
97 A 126 DÍAS (Promedio)
1.9315%
1 Resultados obtenidos en la presente investigación 2 La variación se debe al tiempo adicional que se requiere para el trámite del finiquito que se adiciona en la última estimación.
MARCO DE REFERENCIA
CONTENIDO Se enmarca la investigación en cuanto a las dependencias involucradas en la realización de la Obra Pública, en el Estado de Oaxaca, así como los ordenamientos que norman su ejercicio.
Página 12
3. MARCO DE REFERENCIA
3.1. ANTECEDENTE
Se entiende por Obra pública los trabajos que tienen por objeto construir, instalar, ampliar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles patrimonio del estado, obras entre las que contamos Escuelas, centros de Salud, Centros de Readaptación Social, Hospitales, albergues, vialidades, carreteras, albercas, redes de alumbrado, almacenes, puentes peatonales, etc.
Para el ejercicio de los recursos de tipo Estatal estos se pueden realizar por administración directa o por licitación pública, y en este caso particular debido a la falta de capacidad instalada de la Secretaria encargada de su ejercicio, actualmente la mayoría de obras son realizadas por Constructores mediante Contratos de Obra a base de Precios unitarios y tiempo determinado.
La ley de obras pública y servicios del Estado de Oaxaca, de aplicación estatal, establece que el pago de los trabajos ejecutados de Obra Pública deberá realizarse mediante Estimaciones, lo cual implica; la ejecución de los trabajos, la elaboración de la documentación comprobatoria de dichos trabajos, su revisión y autorización, el trámite documental y por último el pago al contratista. Actualmente para el pago de la última estimación de obra, se solicita al contratista que anexe la documentación correspondiente a su finiquito de obra, por lo que ésta se conoce como "Estimación de Finiquito".
Se entiende por Estimación el documento en que se consignan las valuaciones de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, mediante la aplicación de los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados, para efecto de su pago, considerando en su caso, la amortización de los anticipos y los ajustes de costos.
En el ejercicio de la Obra Pública en el Estado de Oaxaca, intervienen dependencias como; la Secretaría de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas quien es la encargada de la contratación o ejecución de la misma, La Contraloría General del Estado como entidad normativa que valida la correcta aplicación de la ley en la materia, y por último la Secretaria de Finanzas, quien es la encargada del Ejercicio de los Recursos, ya que es la que realiza la erogación financiera.
Página 13
3.2 LOS PODERES DEL ESTADO DE OAXACA
El Poder Público del Estado de Oaxaca se divide para el ejercicio de sus funciones en; Poder Legislativo, Ejecutivo y judicial, los cuales desarrollan sus funciones en la forma y términos provistos en el artículo 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca emitido el 29 de diciembre de 1983 y vigente a partir del 24 de febrero de 1984 a la fecha.
El poder ejecutivo del Estado de Oaxaca se ejerce por un solo individuo, que se denomina Gobernador del Estado, quien cuenta dentro de sus facultades con las de nombrar y remover libremente al Secretario General de Gobierno y a todos los demás Secretarios y Servidores Públicos del Gobierno del Estado cuyas designaciones o destituciones no estén delimitadas dentro de otro modo por la constitución y leyes que de ella deriven.
3.3 EL PODER EJECUTIVO
La Regulación de la Organización y funcionamiento de la administración Pública del Estado de Oaxaca se determina en la Ley Orgánica del poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, publicada el 1 de diciembre de 1992, entrando en vigencia el mismo día, de la cuál se extrae con respecto a nuestro tema de estudio que:
Las dependencias de la administración pública centralizada que forman el poder Ejecutivo del Estado son : I. Secretaría General de Gobierno. II. Secretaría de Protección Ciudadana. III. Procuraduría General de Justicia. IV. Secretaría de Finanzas. V. Secretaría de Administración VI. Contraloría General. Vil. Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial. VIII. Secretaría de Desarrollo Turístico. IX. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Forestal. X. Secretaría de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas. XI. Secretaría de Salud. XII. Secretaría Técnica.
' Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado Publicado en el Periódico oficial del Estado el 1 de diciembre de 1992 Art 17
Página 14
Al frente de cada una de las dependencias hay un servidor público que es su Titular y se denomina respectivamente Secretario, Procurador General de Justicia y Contralor General. Para el despacho de los asuntos de la competencia de sus respectivas Dependencias los Secretarios, el Procurador General de Justicia y el Contralor General, se auxiliarán de Directores, Jefes de Departamento, Jefes de Oficina, y demás servidores públicos que requieran para la eficaz atención y eficiente desempeño de sus atribuciones, en los términos prescritos por la Constitución Política del Estado, la ley orgánica del poder ejecutivo del Estado, el Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones legales relativas.
3.4 DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA OBRA PÚBLICA
La Secretarías involucradas en la autorización, contratación y vigilancia del la correcta inversión de los recursos designados para la ejecución de la obra pública son:
La Secretaría de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas, a quien le corresponde1:
Planear, regular y realizar actividades en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, comunicaciones, obras públicas y vivienda. Construir, conservar o modificar los bienes inmuebles destinados al servicio público estatal, en los términos de los objetivos, metas y previsiones del presupuesto de egresos. Participar en la programación anual de la Obra Pública. Expedir las bases a que deben sujetarse los concursos para adjudicación de contratos de obras públicas, vigilar el cumplimiento de los mismos de acuerdo a los requisitos técnicos de los proyectos y elaborar los informes que le permitan conocer el avance de la calidad de la obra. Participar, cuando así se convenga con los Ayuntamientos en el otorgamiento de permisos, alineamientos y licencias a personas físicas y morales para la construcción o reconstrucción de obras públicas o privadas del Estado. Efectuar en el ámbito de su competencia, la remodelación y adaptación de edificios públicos, monumentos, plazas públicas, áreas verdes, regeneración de zonas y áreas de estudio y reposición de elementos arquitectónicos, así como áreas de conservación.
1 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado Ob Cit Art 28
Página 15
Realizar los estudios y proyectos para la construcción de obras para la conservación y restauración de los inmuebles de valor histórico o artístico propiedad de Gobierno del Estado, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables al respecto. Planear, coordinar y evaluar los programas y proyectos de construcción de los sistemas de agua potable, drenaje y alcantarillado que sean competencia del Gobierno Estatal. Realizar programas y proyectos en materia de construcción y conservación de carreteras y caminos estatales. Ejecutar y evaluar los programas y proyectos de construcción y conservación de los sistemas de carreteras y caminos rurales de jurisdicción estatal. Realizar los estudios y proyectos de las Obras de Caminos rurales. Administrar los módulos de maquinaria. Asesorar técnicamente a las poblaciones que lo soliciten, en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, comunicaciones, obras públicas y vivienda. Vigilar que los programas que se realicen en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, comunicaciones, obras públicas y vivienda, contengan criterios ecológicos para conservar y restaurar el medio ambiente.
la Secretaría de Finanzas, a quien le corresponde1:
Reglamentar y autorizar el ejercicio del presupuesto de Egresos, así como efectuar los pagos correspondientes mediante ministraciones calendarizadas.
La Contraloría general a quien le corresponde2:
Vigilar que los recursos financieros destinados a la ejecución de Programas para el desarrollo del Estado, sean enfocados a los objetivos propuestos y se apliquen con honestidad y transparencia. Vigilar que las dependencias y entidades cumplan con las normas y disposiciones en materia de contratación de servicios, obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes de la administración Pública.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado Ob Cit Art 22 2Ibíd Art 24
Página 16
Fiscalizar la ejecución física y financiera de los programas de inversión pública que se realicen en el Estado con recursos propios o provenientes de convenios con la federación. Participar en las licitaciones públicas convocadas para seleccionar a los proveedores de bienes y servicios, con el propósito de vigilar que las adjudicaciones se asignen dentro de un procedimiento de legalidad y con estricto apego a requerimientos de la Administración Pública Estatal.
De lo anterior podemos extraer que el ejercicio de la Obra Pública se realiza a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas, cumpliendo con las normas y disposiciones en la materia, bajo la vigilancia de la Contraloría General y la autorización del ejercicio de los recursos por la Secretaria de Finanzas.
Adicionalmente intervienen como entidades normativas todas aquellas dependencias que de alguna manera serán responsables del funcionamiento de las obras, además de ser las dependencias a quienes se les asigna el recurso para su ejercicio.
Con relación al funcionamiento interno de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Pública, para mayor claridad, se presenta su Organigrama de funcionamiento.
Página 17
DEPTO DE
COMUNICACIÓN
SOCIAL
DEPTO
JURÍDICO
DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
URBANO
DEPARTAMENTO JURÍDICO
UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
UNIDAD DE EVENTOS
ESPECIALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
UNIDAD DE DESARROLLO
URBANO
DEPTO DE INFORMÁTICA Y CARTOGRAFÍA
DEPTO DE INGENIERÍA Y PROYECTOS
DEPTO DE PLANEACION Y
DISEÑO URBANO
DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTU
RA SOCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DEPTO DE MÓDULOS DE MAQUINARIA
PESADA
UNIDAD DE ESPACIOS
EDUCATIVOS Y UNIDADES
DEPORTIVAS
DEPTO DE
APROVÉCHAME NTO ECOLÓGICO
DÉLOS RECURSOS
UNIDAD DE ESTUDIOS
TOPOGRÁFICOS
Y TÉCNICOS
DEPTO DE ESPACIOS
EDUCATIVOS
DEPTO DE
ADMINISTRACIÓN URBANA
UNIDAD DE
APOYO TÉCNICO
DEPTO DE
TOPOGRAFÍA
DEPTO TÉCNICO
UNIDAD DE PROGRAMAS
CONCENTRADOS
DEPTO OE REVISION DE
ESTIMACIONES
DEPTO OE
COSTOS Y
CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN DE
COORDINACIÓN
DE PROGRAMAS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
UNIDAD DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTU RA MUNICIPAL
DEPTO DE
COMPRAS Y SUMINISTROS DE
OBRA
DEPTO DE
SUPERVISION DE OBRAS
ESPECIALES
DEPTO DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL
UNIDAD DE OBRAS Y
VIALIDADES URBANAS
UNIDAD DE ALUMBRADO
PUBLICO
DEPTO DE SUPERVISION DE
PAVIMENTOS
DEPTO DE
ENLACE PRESUPUESTAL
UNIDAD DE PLANEACION
DEPTO DE ALUMBRADO
PUBLICO
DEPTO DE
PROYECTOS E
IMAGEN VISUAL
DEPTO DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTACI
ON
DEPTO DE DESARROLLO DE
SISTEMAS
DEPTO DE PLANEACION Y NORMATIVIDAD
DEPTO DE
INFORMACIÓN TÉCNICA
Página 18
Del Organigrama presentado de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas, se observa que actualmente está formada por cuatro Direcciones generales que son:
1. La Dirección de Desarrollo Urbano, 2. La Dirección de Obras Públicas 3. La Dirección de Infraestructura Social y 4. La Dirección de Coordinación de Programas
De las cuales, la segunda, La Dirección de obras Públicas es la encargada de la Presupuestación, Contratación y Ejecución de la Obra, por lo que es la responsable a través de su Unidad de Apoyo Técnico y en específico de su Departamento de Revisión de Estimaciones de la revisión y trámite de pago de las estimaciones de obra, enviándola para su validación a la Dependencia normativa o bien a la Contraloría General, y esta a su vez, a la Secretaría de Finanzas del Gobierno para su Pago.
Secretaría de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y obras
Públicas
Revisión de la Estimación
Contraloría o Entidad Normativa
validación de la Estimación
Secretaría De Finanzas
Pago de la estimación al constructor
EL TRÁMITE DE ESTIMACIONES
CONTENIDO Se expone lo que indica la normatividad en la materia en cuanto al trámite de estimaciones de obra y sus tiempos máximos permisibles, así mismo se analizan los tiempos reales requeridos para tal efecto, obtenidos mediante un estudio estadístico que se presenta como Anexo 1.
Página 20
4. EL TRAMITE DE ESTIMACIONES
4.1 NORMATIVIDAD DEL TRÁMITE DE ESTIMACIONES
El ejercicio de la obra pública Estatal está normado por lo que marca la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, en la cual se establecen los lineamientos respecto al pago de los trabajos ejecutados, así como de los anticipos de obra correspondientes, por lo que se presenta un extracto de la normatividad al respecto.
RESPECTO AL PAGO DE ANTICIPOS DE OBRA 1. En las Convocatorias para participar en las licitaciones públicas se deberá indicar los porcentajes a otorgar por
conceptos de anticipos. 2. Tanto en las convocatorias como en las bases se deberá indicar:
• Si se otorgarán anticipos, en cuyo caso se señalará las condiciones y el porcentaje respectivo, que no podrá exceder del 30% del monto total del contrato, salvo en casos excepcionales.
• Datos sobre la presentación de la garantía de anticipo • De los términos de la entrega del anticipo.
3. Los contratistas deberán exhibir, llegado el momento, la garantía mediante cheque certificado o fianza por una valor que cubra la cantidad total del monto concedido para garantizar los anticipos.
4. Todo contrato de obra pública deberá reunir el requisito de indicar los porcentajes, números y fechas de exhibición y amortización de los anticipos para inicio de trabajos y para comprar o producir los materiales.
5. La entrega de anticipos para la iniciación de los trabajos se hará de acuerdo a lo pactado en el contrato de obra pública, pero su importe máximo no rebasará el 30% de la asignación aprobada para el contrato en el primer ejercicio fiscal de que se trate, y del 20% en los ejercicios subsecuentes del propio contrato, en caso de que se trate de una obra que se ejecute en más de un ejercicio presupuesta!. Cuando por las características especiales y condiciones particulares de la realización de la obra sea necesario otorgar un anticipo mayor, deberán asentarse por escrito dichas características y condiciones, remitiendo el documento a la Contraloría, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la entrega del anticipo. La cantidad que reciba el contratista por ese concepto deberá aplicarse exclusivamente para la ejecución de los trabajos y nunca excederá del 50%, en el cual deberá estipularse su destino específico.
6. En caso de rescisión de contrato por causas imputables al contratista se procederá a hacer efectiva la garantía de anticipo y la contratante se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados, aún los
Página 21
liquidados hasta que no se otorgue el finiquito correspondiente, se establecerá un plazo de 10 días naturales para la recuperación del anticipo aún no amortizado.
7. El retraso de la contratante en la entrega del anticipo, será causa para diferir en un plazo igual el inicio de la obra, siempre y cuando sea por causas no imputables al contratista.
RESPECTO AL PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA 1. Para la determinación del costo de financiamiento deberán considerarse los gastos que realizará el contratista en
la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipo y estimaciones que recibirá, y la tasa de interés que aplicará, debiendo ajustarse al análisis correspondiente.
2. En caso de ser necesario par el contratista, los derechos de cobro sobre las estimaciones de obra ejecutados, podrán cederse, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa de la dependencia contratante.
3. En los contratos de Obra Pública se deberá indicar cláusulas relativas a la presentación y pago de las estimaciones de trabajos ejecutados en tiempo y forma.
4. EL procedimiento de ajuste de costos se sujetará a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones de obra correspondientes.
5. Las dependencias que ejecuten obras deberán establecer en cada una de las estimaciones que se cubran al contratista un descuento que servirá para que la contraloría ejecute la vigilancia, inspección y control en los procesos de ejecución de la obra pública.
La ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, vigente, dedica en su titulo cuarto de la formalización del contrato, el capítulo III al Pago de los Trabajos Ejecutados, por lo que se presenta íntegro el artículo 56, referido al pago de estimaciones de obra que se contratan en base a precios unitarios y tiempo determinado;
Artículo 56.- El pago de los trabajos contratados y ejecutados basándose en precios unitarios y tiempo determinado, se realizará mediante la formulación de estimaciones por periodos no mayores a treinta días naturales, de conformidad a la fecha de corte que al efecto fijen las Dependencias, Entidades o Ayuntamientos contratantes; atendiendo a las siguientes disposiciones:
/.- El contratista deberá entregar a la residencia de supervisión previamente establecida por la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento contratante, las estimaciones acompañadas de la documentación que de soporte correspondiente dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte, y la residencia de supervisión dentro de los ocho días hábiles siguientes a su recepción deberá revisar y en su caso autorizarla estimación de que se trate;
Página 22
//.- Para el caso de que derivado de la revisión hecha por la residencia de supervisión resultaren diferencias numéricas o técnicas, las partes tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder a la autorización de la estimación correspondiente, en caso contrario que no se llegue a la conciliación de algún trabajo, quedará pendiente y se seguirá conciliando a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente estimación;
III.- Una vez cumplidos los requisitos señalados en las fracciones que anteceden, presentada la documentación requerida por la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento para el cobro de las estimaciones, éstas serán pagadas dentro de los veinte días hábiles siguientes a su recepción; y
IV.-En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el pago hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del contratista.
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad.
No se considerarán pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente.
Página 23
Actualmente La ley de Obras Públicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca no cuenta con un reglamento que establezca las disposiciones para propiciar su oportuno y estricto cumplimiento, por lo que se puede tomar únicamente como referencia, El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las mismas, vigente, en lo que respecta a la forma de pago de los trabajos ejecutados, que indica:
LA FORMA DE PAGO Las cantidades de trabajos presentados en las estimaciones deberán corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas pactados en el contrato. Las dependencias y entidades deberán establecer en el contrato, el lugar en que se realizará el pago y las fechas de corte, las que podrán referirse a fechas fijas, o bien, a un acontecimiento que deba cumplirse. No implica retraso en el programa de ejecución de la obra y, por tanto, no se considera como incumplimiento del contrato y causa de rescisión administrativa, el atraso que tenga lugar por falta de pago de estimaciones, debiendo documentarse tal situación, y registrarse en la bitácora.
Los importes una vez analizados y calculados deberán considerar para su pago los derechos e impuestos que le sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales. El contratista será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago, por la falta de alguno de estos, o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros.
En los contratos de obra, y servicios únicamente se reconocerán los siguientes tipos de estimaciones: I. De trabajos ejecutados. II. De pago de estimaciones adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, y III. De gastos no recuperables
El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que la dependencia o entidad tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.
Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados por cada dependencia o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán, entre otras, los siguientes:
Página 24
I. Números Generadores II. Croquis: III. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías; IV. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación, y V. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado.
En todos los casos, el residente de obra deberá hacer constar en la bitácora, la fecha en que se presentan las estimaciones. En el caso de que el contratista no presente las estimaciones en el plazo establecido para tal efecto, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte del contratista.
Página 25
4.2. EL TRAMITE DOCUMENTAL DE LAS ESTIMACIONES
Actualmente el proceso de pago que siguen las estimaciones de obra pública desde su integración por parte del contratista hasta su trámite por las diferentes dependencias encargadas de su contratación, supervisión, revisión, autorización, validación y pago, se puede analizar de la siguiente forma:
ELABORACIÓN ("Constructor") Consiste en la cuantificación de los trabajos de obra, realizados en un periodo que por ley no deberá ser mayor de 30 días, trabajos de obra que corresponderán a los pactados en el contrato, indicados en el presupuesto o autorizados por la supervisión, y ejecutados en apego al programa de obra pactado. Elaboración de los documentos soporte de la estimación en los cuales se indican precios, volúmenes, importes y alcances de los conceptos de obra realizados.
AUTORIZACIÓN ("Ejecutora") Consiste en la revisión documental de las estimaciones por parte de la Supervisión, en cuanto a volúmenes y conceptos de obra realizados. En caso de que dicho documental este debidamente integrado se firma de autorizado y se enviará a pago al área de Revisión de Estimaciones. Si no esta debidamente integrada se devolverá a la contratista para la solventación de las observaciones presentadas.
REVISIÓN DOCUMENTAL ("Ejecutora") Se revisará por la dependencia "Ejecutora" que en el documental de estimación presentado se apliquen los precios unitarios autorizados, así como, la información administrativa y fiscal requerida para tal caso. En caso de que dicho documental este debidamente integrado se firma de autorizado y se enviará a pago a la Dependencia Normativa. Si no esta Debidamente integrada se devolverá al la contratista para la solventación de las observaciones presentadas.
VALIDACIÓN ("Normativa") Se validará el documental en trámite por la dependencia normativa que, en su caso, puede ser la Contraloría del Estado o la dependencia a nombre de quien se autoriza el recurso y que es la responsable de poner en funcionamiento el edificio al termino de su construcción. Esta dependencia será la responsable de validar que la obra ejecutada cumpla con la normatividad establecida para tal efecto. En caso de que
Página 26
dicho documental este debidamente integrado se firma de Validado y se enviará a pago al área financiera de la misma, para su validación en cuanto al recurso financiero autorizado para su pago. En caso contrario se procederá a su devolución a la dependencia "Ejecutora".
PAGO ("Finanzas") Por último se revisará el documental por parte de la Secretaría encargada del pago del recurso siempre y cuando se cuente con el recurso asignado en tiempo y forma para la estimación en trámite.
De lo anterior indicado, podemos integrar un diagrama de flujo del proceso que siguen las estimaciones de obra pública en su trámite de pago:
devolución para corrección
Ejecutora
Autorización de conceptos de obra
(Supervisión)
Constructor
Elaboración documental
(Constructor)
Ejecutora
Revisión y autorización documental
(Estimaciones)
Normativa
Validación documental y de
normativa (Control de obra)
devolución para corrección
devolución para corrección
Normativa
Validación recursos
finartcieros (Finanzas)
m Finanzas
Revisión documental para
pago (Finanzas)
Constructor
Cobro de la estimación
(Constructor)
Página 27
4.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE TIEMPOS REQUERIDOS
Para poder determinar los tiempos reales requeridos en el trámite de estimaciones de obra, por las diferentes dependencias involucradas en esta, se tuvo que analizar por separado de cada una de estas, los tiempos promedio generados, obteniendo los resultados siguientes:
DEPENDENCIA CONTRATANTE
Primeramente se partió por determinar los tiempos requeridos para su trámite en la dependencia contratante, la cual es en la mayoría de los casos, la Secretaria de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas, siendo la primera dependencia encargada de revisar la documentación generada por el constructor a trámite de pago. Esta secretaria cuenta con la Dirección de Obras Públicas que por medio de su Departamentos de Supervisión revisa y autoriza de la estimación, los volúmenes y la calidad de los trabajos de obra ejecutados. Posteriormente el departamento de Estimaciones es el encargado de revisar la aplicación de los precios unitarios contratados así como la validación de la documentación en cuanto a información de tipo administrativo y financiera que debe contener.
Estos tiempos se analizaron de manera estadística según se describe en el ANEXO 1, en el cual se estudiaron por separado las estimaciones de obra que se numeran partiendo de la número uno con relación a la última estimación, conocida como "estimación de finiquito", dado que para esta última se solicitan cinco documentos adicionales que ofrecen el sustento del buen termino de la obra en cuanto a garantías y cierre de importes de obra se refiere. Cabe hacer la aclaración que esta "estimación de finiquito" no esta tipificada por la ley de obras públicas, sin embargo es práctica común de las dependencias, solicitar para el trámite de pago de la última estimación la documentación correspondiente al finiquito de la obra, cerrando con ella el contrato de obra. (No las responsabilidades del constructor con respecto a los trabajos ejecutados, los cuales, por ley, prevalecen un año más a partir de la entrega recepción de la obra).
En lo que respecta al tiempo total que permanece la documentación en ésta dependencia, una parte esta en poder de: El Departamento de estimaciones, encargada de la revisión de la documentación en cuanto a contenido administrativo y de costos se refiere. El Departamento de supervisión, encargado de la revisión de la documentación en cuanto a volúmenes y calidad de los conceptos de obra realizados. En las diferentes Áreas directivas encargadas de la autorización y firma del documento, y por último En manos del contratista quien tiene que corregir la documentación de los errores detectados.
Página 28
DEPENDENCIA NORMATIVA
Ya autorizada la documentación por la dependencia contratante, que es conocida como "Ejecutora", se procede a enviarla a la dependencia Normativa, que es la dependencia que va a dar uso y funcionamiento a la obra al término de su construcción, por lo que ésta debe de validar que la obra cumpla con la normatividad y calidad de construcción que requiere para su buen funcionamiento. Algunas dependencias normativas no cuentan con la capacidad o el personal necesario para validar dichas obras, por lo que en esos casos interviene la Contraloría General del Estado para tal efecto.
En lo que respecta al tiempo que permanece la documentación en ésta dependencia, una parte esta en poder de: El área de revisión administrativa, de costos y supervisión, quienes se encargan de la validación del alcance de los conceptos de obra, de la cantidad y calidad obtenida. El área de Revisión presupuesta!, quien es encargada de la validación de la existencia de los recursos necesarios, así como la correcta aplicación de estos, según su programa presupuesta! autorizado. En las diferentes áreas directivas encargadas de la autorización y firma del Documento.
En los casos en que se detecta alguna anomalía en la integración documental, se le ha solicitado a! contratista que corrija el documental correspondiente de manera directa, debiendo ser en cumplimiento del seguimiento documental, devuelto a la dependencia contratante.
DEPENDENCIA PAGADORA
Ya autorizada y validada la documentación esta es enviada a la única dependencia encargada del pago de los trabajos realizados al contratista, esta es la Secretaria de Finanzas. En lo que respecta al tiempo que permanece la documentación en ésta dependencia, una parte esta en poder de:
El área de revisión presupuesta!, quien es encargada de la validación de la existencia de los recursos necesarios, así como, la correcta aplicación de estos, según su programa presupuestal autorizado. En las diferentes Áreas directivas encargadas de la autorización y firma del Documento. En el área de caja, para su pago final.
Página 29
Para poder determinar los tiempos requeridos para el trámite documental, en cada una de las dependencias involucradas, se realizó un análisis estadístico, de las estimaciones recibidas de agosto a diciembre de 2001, que es el periodo en que se ejecuta la obra, debido a que la autorización de la recursos por parte del COPLADE se presenta principalmente en los meses de agosto y septiembre.
Cabe hacer la observación que en el análisis estadístico realizado, y que se presenta como ANEXO 1, se calculó las diferentes medidas de tendencia central como son; La media, la mediana y la moda así como su desviación estándar, de cuyos valores el mas apropiada y que refleja el comportamiento de los tiempos en cuestión es la media, o promedio aritmético. Haciendo un resumen de dichos resultados, se obtiene el cuadro siguiente:
TIEMPOS REQUERIDOS PARA EL TRÁMITE DE ESTIMACIONES DE OBRA
MDAD \ ;¿S.P.04l NORMATIVA FINANIAS
ÁREáEteASCllDÁ. ;í§eg|J§f|^ Revisiónjé 'Contrite
',' ¿t, '„•• | 'S
:«ptfjg||!. IP? <liíÉÍ-%-
piteen I tófemolls/
freas *s •tólCostos
Trámite en diferen|||í
áreallPl kFinanzas; Revisión
ESTIMACIÓN INTERVENCIÓN
TIEMPO POR ÁREA
TIEMPO POR ENTIDAD
TIEMPO TOTAL
REVISIÓN
9.0
CORRECCIÓN
7.2
REVISIÓN
3.6
TRÁMITE
6.4
26.2
REVISIÓN
4.9
TRÁMITE
4.3
REVISIÓN
7.0
16.2
REVISIÓN
12.0
12.0
54.4
DE FINIQUITO INTERVENCIÓN
TIEMPO POR ÁREA
TIEMPO POR ENTIDAD
TIEMPO TOTAL
REVISIÓN
9.3
CORRECCIÓN
13.8
REVISIÓN
3.4
TRÁMITE
20.2
46.7
REVISIÓN
5.1
TRÁMITE
14.0
REVISIÓN
7.0
26.1
REVISIÓN
12.0
12.0
84.8
Página 30
4.4. RESULTADOS RESPECTO AL TRÁMITE DOCUMENTAL
Podemos observar que el tiempo real requerido para el trámite documental de estimaciones de obra presenta valores exorbitantes, 54.4 días para las estimaciones de obra y 84.8 para la última estimación (de finiquito), en contraste con los tiempos máximos que la ley establece. Que para el caso de la revisión y autorización de una estimación indica con un plazo no mayor de 8 días, así como un plazo para pago (trámite y validación) , bajo responsabilidad de la dependencia contratante, de 20 días hábiles (28 días naturales) contados a partir de la fecha de recepción de los documentos. Por lo que se tiene valores excedidos en un 94% y 203%, respectivamente.
Esto generará para la empresa constructora cargos financieros mayores que los considerados en sus propuestas de obra originales, los cuales con fundamento en el artículo 56, párrafo IV de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, a solicitud del contratista deberán ser cubiertas por la dependencia contratante, acción que no se aplica actualmente debido a que este recurso de apelación puede provocar en las dependencias el desinterés de volver a invitarlos a la participar en la ejecución de las obras dado que en la mayoría de estas obras se contratan a través de un proceso de adjudicación directa o por invitación restringida, generando perdidas en los constructores.
ANÁLISIS DE LA INTEGRACIÓN DOCUMENTAL
CONTENIDO Se analiza El documental que integra una Estimación de Obra pública así como el de un finiquito de obra, evaluando mediante un estudio estadístico (Anexo 2) los principales tipos de errores presentados, su incidencia y las causas que los provocan.
Página 32
5.1 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LAS ESTIMACIONES DE OBRA
Para La contratación de obras públicas se requiere integrar por parte de el constructor y la dependencia contratante la documentación siguiente: 1. Contrato de obra 2. Presupuesto de obra 3. Programa de ejecución de los trabajos 4. Garantía de cumplimiento de contrato 5. Manifestación de no encontrarse en los supuestos del artículo 32-D del código fiscal de la federación. 6. Manifestación de no encontrarse en los supuestos del Art. 32 de la ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca,
En caso de contemplarse dentro del contrato un pago de anticipo para inicio de obra el constructor deberá adicionar: 1. Factura de anticipo y 2. Garantía de anticipo
Para el cobro de estimaciones de obra, estas deberán estar formadas por la documentación siguiente, integrada por el constructor: 2. Factura de estimación 3. Estimación de obra 4. Resumen de Estimación 5. Estado de cuenta 6. Números generadores 7. Bitácora de obra y 8. Reporte fotográfico
Para el caso de la última estimación de una obra (de finiquito), además de los requisitos antes indicados deberá integrar adicionalmente: 1. Acta de entrega recepción entre la contratista y la contratante, en caso de existir una instancia normativa
deberá existir un acta de entrega recepción entre la contratante y la normativa. 2. Garantía de vicios ocultos 3. Sabana de finiquito
Página 33
4. Presupuesto definitivo 5. Constancia de no adeudo a la comunidad, la cual se requerirá solo en zonas rurales.
Adicionalmente las estimaciones de obra deberán considerar:
1. En caso de obras realizadas con concreto hidráulico, se requerirá pruebas de laboratorio de resistencia a la compresión a los 28 días,
2. En caso de trabajos de impermeabilización se requerirá una garantía expedida por la contratista. 3. En caso de que se realicen conceptos de obra no considerados en el catálogo original, se deberá autorizar por
oficio los conceptos fuera de catálogo. 4. En caso de que la obra se realice fuera del periodo indicado en el contrato por causas imputables a la
contratista, se aplicarán sanciones económicas las cuales se calcularán en base a lo indicado en el contrato. 5. En caso de que la obra se realice fuera del periodo indicado en el contrato por causas no imputables a la
contratista, ésta deberá asentarlo en bitácora y solicitar por escrito a la contratante la autorización de la prorroga en el periodo de ejecución de la obra, para lo cual la contratante deberá responder por oficio indicando su resolución al respecto
6. En caso que durante la vigencia del contrato se presenten circunstancias que determinen un aumento o reducción de costos de los trabajos ejecutados (Escalado) y bajo solicitud expresa de la contratista, dichos costos serán revisados conforme lo indique el contrato de referencia.
Página 34
5.2. PRINCIPALES INCIDENCIAS DE ERRORES
Para poder analizar los principales errores que se presentan en la integración de las estimaciones de obra y que son entregados para su revisión a la dependencia contratante, fue necesario analizar por separado a las estimaciones de obra con respecto a la última, conocida como "de finiquito", ya que para las primeras se requieren normalmente ocho documentos base y para la "de finiquito" se requiere 5 documentos adicionales.
Los errores que se presentan en la documentación son muy diversos, ya que cada documento consta de información muy propia en cada caso, aunque a su vez todos los documentos están relacionados entre sí. Por lo anterior se optó por considerar los siguientes tipos de errores genéricos "F".- La falta del documento "M".- El documento mal elaborado " I " . - La existencia del documento, pero que presenta la falta de información o está incompleta "E".- La existencia del documento, pero que este presenta un error de forma o de redacción Adicionalmente se consideraron dos errores que en particular son de peso en la elaboración de una estimación de obra, que son: "P".- Se refiere al hecho que la estimación a cobro contempla trabajos ejecutados fuera del periodo contractual, lo que requiere de acuerdo a la ley la ampliación del periodo de ejecución de los trabajos o bien, de acuerdo al contrato, el cálculo de las sanciones pecuniarias por el atraso en la ejecución de los trabajos. "$"- Se refiere a un error de tipo numérico que afecta al importe total de cobro de la estimación,
Para poder conocer la incidencia de errores en la integración documental por parte de la empresa constructora fue necesario realizar un estudio estadístico al respecto, y que se presenta como ANEXO 2. Por lo que adelante se presenta el análisis estadístico de las incidencias de errores presentadas en 162 estimaciones de obra, primero se analizan según el tipo de error detectado, y después, en base al tipo de documento en que se presentan.
Página 35
INCIDENCIA DE ERRORES EN LA DOCUMENTACIÓN DE ESTIMACIONES DE OBRA
POR TIPO DE ERROR
Para evaluar la incidencia de errores en estimaciones de obra, se tomo una muestra de 90 estimaciones, que corresponde a las que se revisan en un periodo de 3 meses, obteniéndose los siguientes resultados:
Clave Error en Documentos
M
Información Incompleta
Mal elaborado
Periodo fuera de contrato
Error de forma
Falta el documento
Error numérico
Total
Total Porcentaje
166
62
12
63%
24%
5%
3%
3%
2%
100%
INCIDENCIAS EN ESTIMACIONES
Información Incompleta -
63%
Mal elaborado 24%
, - . — * ^ ^
V*""- .^m^ ^ • k T/éáÉ^P^Z-^z
¡̂Éjy *flHM_'i3^P^^-^r--—^^ *"
\j_55_jp,,!^s==5 1™X-_
/
yj
Periodo fuera de contrato
5%
" >x -^-""^ Error de forma - A - '-^_ 3% í jñ j Falta el ^ 3 ^-documento
1 3% \ L Error numérico
2%
Se puede destacar que mas de la mitad de errores (el 63%), son porque la documentación presenta información incompleta, esto es la falta de algún dato de importancia documental.
Página 36
POR TIPO DE DOCUMENTO
Analizando la incidencia de errores por tipo de documento, se obtienen los siguientes resultados:
T i p ^ e - ^ c u m W t e ^ Total Porcenlaje
Estimación de obra
Reporte fotográfico
Resumen de Estimación
Números Generadores
Factura
Bitácora de obra
Estado de cuenta
P. U extraordinarios
Garantía impermeab.
oficio de prorroga
[totales ; .
. ..... M
41
3?
34
31
30
27
4
3
1
262
- 2 1 % ,, 1
". 18% |
;•. ^'14%
13%
12%
11%
10%
2%
1%
0%
100%
INCIDENCIAS SEGÚN DOCUMENTO
Estimación de obra 21% ^ ^ r -
oficio de prorroga / %
impermeab. )t - . ^^
1% p. u ^ f c L ^ ^ extraordinarios-' ^•' 's**"~-™w.
2% / ^ - - • ^
Reporte fotográfico — ~ ^ ^ ^ 16%
! j ^ ^ \
TI *• íftSi. /
ÜHÍÍII Smí̂ S J
Bir i l l i f l l y <
Estado de cuenta / n i t 4 „ „ r o HQ „ h r o Factura 10% ^ Brtacoradeobra ^
Resumen de Estimación
14%
Números 3eneradores
13%
Se puede destacar que los cuatro documentos que presentan mayor número de errores son; La estimación de obra (21%), el reporte fotográfico(16%), el resumen de estimación (14%) y los números generadores (13%), los cuales están relacionados con la validación de los volúmenes y calidad de los trabajos de obra realizados Así mismo son los documentos de mayor importancia.
Página 37
INCIDENCIA DE ERRORES EN LA INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN (DE FINIQUITO)
POR TIPO DE ERROR
Para evaluar la incidencia de errores en estimaciones de obra, se tomo una muestra de 62 estimaciones de finiquito, obteniéndose los siguientes resultados:
Se puede destacar que el mayor número de errores (el 37%), son porque la documentación presenta información incompleta, y en segundo lugar (el 32%) se debe a la falta del documento.
Página 38
POR TIPO DE DOCUMENTO
Analizando la incidencia de errores por tipo de documento se obtienen los siguientes resultados:
\ #1*;
|P& d e D 0 C # e l | ^ ?otaí";PorcÍlfíifíe
Acta de entrega recepción
Sábana de Finiquito
Estimación de obra
Presupuesto definitivo
iNúmeros Generadores
Reporte fotográfico
Bitácora de obra
Garantía de vicios ocultos
Constancia de no adeudo a la común.
Resumen de Estimación
Factura
Estado de cuenta
Precios unitarios extraord.
Garantía de impermeab.
pruebas de Laboratorio
loíalsí
42
33
31
30
25
24
23
23
20
19
17
11
8
7
1 ; 314
13%- -
11%
10%
10%
8%
8%
7%
7%
6%
6%
5%
4%
3%
2%
0%
111%^
ERRORES SEGÚN DOCUMENTO
Acta de entrega recepción
13% pruebas de Laboratorio
0%
Garantía de impermeab.
2%
3 unitarios raord. 3%
Estado de cuenta -
4% Factura 5%
Resumen de Estimación
6%
Sábana de Finiquito
11% Estimación de
obra 10% Presupuesto
definitivo 10%
Constancia de no adeudo a la
común. 6%
Números Generadores
8%
Reporte fotográfico
8%
Bitácora de obra 7%
Garantía de vicios ocultos
7%
Se puede destacar que los tres documentos que presentan mayor número de errores son; El acta de entrega recepción (13%), La Sábana de finiquito (11%) y la estimación de obra (10%), los dos primeros están relacionados con; la entrega de la obra y el cálculo del monto total de obra ejecutados en el total de estimaciones, y la última que es el documento de mayor importancia; el cuerpo de la estimación de obra.
Página 39
5.3. RESULTADOS RESPECTO A LA INTEGRACIÓN DOCUMENTAL
Analizando las incidencias de errores presentadas en la revisión de estimaciones de obra y en la última estimación (de finiquito), en función del tipo de error generado y ordenando los resultados obtenidos de mayor a menor para poder determinar, la causa fundamental por la que se presenta ese tipo de error, así como el principal causal involucrado en generarla se obtiene el siguiente cuadro:
ft-1
M
F
E
P
$
tipo de e¡íPi;\ s
Inform. Incompleta
Mal elaborado
falta el documento
Error de forma
Periodo fuera de contrato Error numérico
« i l l ! • __
Estimación
166
62
8
9
12
5
262Í|-
' ' - , , <„ -114
68
102
17
4
9
314
L^^J I
280
130
110
26
16
14
576
48.61%
22.57%
19.10%
4.51%
2.78%
2.43%
100%
Acumulado
48.61%
71.18%
90.28%
94.79%
97.57%
100.00%
Cauáa
Descuido en la elaboración documental y falta de manual de referencia que funcione como guía de integración documental
Descuido en la elaboración documental y falta de manual de referencia que funcione como guía de integración documental
Incumplimiento y / o desconocimiento de la normatividad respecto al documental requerido Desconocimiento de formatos por descuido y por falta de manual de referencia Ejecución de trabajos fuera del periodo indicado en el contrato Operaciones matemáticas mal realizadas
P* : , _ ._. _
Causante
Constructor/ dependencia
Constructor / dependencia
Constructor / dependencia
Constructor / dependencia Constructor
Constructor
, _ . . . . ^ :.
Se tiene que tomar en cuenta el hecho que al presentar la documentación a cobro, ésta en la mayoría de los casos, no era aprobada en la primer revisión por la dependencia contratante, dado que presentaba faltantes y errores, obteniéndose un promedio de 3.271 revisiones en estimaciones de obra y 3.48 revisiones en la última estimación (de finiquito).
1 Valor obtenido del análisis estadístico que se presenta como ANEXO 2.1.
Página 40
Para mayor claridad de los resultados obtenidos con respecto a la incidencia de errores en la integración de estimaciones se presenta la gráfica siguiente:
lave
M
: 0 r % É c « % ' | ¡ t o t : " " T o t a Y Porcentaje
Inform. Incompleta
Mal elaborado
falta el documento
Error de forma
Periodo fuera de contrato
Error numérico
total
280
130
110
26
16
14
576
48%
23%
19%
5%
3%
2%
hotim.
INCIENDENCIA DE ERRORES EN ESTIMACIONES Inform.
Incompleta -x 48% \ ^ _ _
Error / numérico
2% i
^ — = 5 ^ ^
f^^^^ ^ N í f
Periodo fuera . X ^ J ^ - — de contrato - ^ E r r o r d e ^ — —
3% forma 5%
~ ^ K J Ñ ^ * * ' •-. ]
^^^ JÍ Mal ^ o ™ ^ elaborado ^ -ppp r ^^^
- — falta el ^^^-documento
19%
Del cual podemos extraer utilizando la ley de PARETO que de los 6 tipos de errores clasificados, los dos más importantes agrupan al 71.18% de los errores presentados, los cuales a su vez son originados por el descuido y desconocimiento del contratista en la elaboración documental y también por la falta de un manual de referencia para la integración documental que proporcionen las Dependencias contratantes. Por lo que es necesario que dicho documento se institucionalice a nivel Gobierno del Estado promoviendo cursos de capacitación para los constructores dedicados a la obra pública, en los cuales deben intervenir como asesores, personal involucrado en la revisión documental pertenecientes a la SDUCOP (Secretaria de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas), la Contraloría General del estado y El COPLADE (Coordinación para la Planeación del Desarrollo).
EL FINANCIAMIENTO DE LA OBRA
CONTENIDO Se presenta lo que la normatividad marca, con respecto a la integración del costo directo, indirecto, financiamiento y utilidad, así mismo, se realiza un análisis estadístico de estos valores (Anexo 3), para que a partir del estudio de tiempos requerido (supuesto y reales), del trámite de estimaciones, se determine el valor del financiamiento (supuesto y real) de la obra pública. Por último se determina su repercusión en la Utilidad esperada.
Página 42
6.1 NORMATIVIDAD DE LA INTEGRACIÓN DEL COSTO DIRECTO, INDIRECTO FINANCIAMIENTO Y LA UTILIDAD
Con respecto a la integración de los costos; Indirectos; Financiamiento y utilidad, a considerar en una obra pública la ley de Obras Públicas del Estado vigente no menciona nada al respecto, debiendo de indicarlo en su reglamento, Actualmente este reglamento aún no existe legalmente, podemos tomar únicamente como referencia lo que se indica en los artículos 154, 156, 159, 162, 163, 181, 182, 183-189 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las mismas, vigente, que dice:
Se considera como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad. El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo por la utilidad del contratista y los cargos adicionales.
El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo determinado, deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con los programas de trabajo, de utilización de personal, de maquinaria y de equipo de construcción; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán acabo los trabajos, sin considerar el impuesto al valor agregado, todo ello de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la dependencia o entidad.
COSTO DIRECTO El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que hace el contratista por el pago de los salarios reales al personal que interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, incluyendo al primer mando, entendiendo como tal hasta la categoría de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se consideran dentro de este costo, las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos.
El costo directo por materiales es el correspondiente a las erogaciones que hace el contratista para adquirir o producir todos los materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto de trabajo, que cumpla con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares de construcción requeridas por la dependencia o entidad.
Página 43
El costo directo por maquinaria o equipo de construcción es el que se deriva del uso correcto de las maquinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares que determine la dependencia o entidad y conforme al programa de ejecución convenido.
EL COSTO INDIRECTO El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los
costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo. Para su determinación, se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista, comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista, encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberán considerar todos los conceptos que de él se deriven.
Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando el importe de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra de que se trate.
EL COSTO POR FINANCIAMIENTO El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados, que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodo. El procedimiento para el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento deberá ser fijado por cada dependencia o entidad.
Página 44
El costo por financiamiento permanecerá constante durante la ejecución de los trabajos, y únicamente se ajustará en los siguientes casos: - Cuando varíe la tasa de interés, y - Cuando no se entregan los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio subsecuente al del inicio de los
trabajos.
Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento se deberá considerar lo siguiente: - Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos y el plazo indicado en
la propuesta del contratista; - Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y
egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista y dividida entre el costo directo más indirectos; - Que se integre por los siguientes ingresos: - Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato, y - El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago;
deduciendo la amortización de los anticipos, y - Que se integre por los siguientes egresos: - Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos; - Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente que en su caso se
requieran, y - En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución.
Las dependencias y entidades para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta, deberán considerar lo siguiente: - El Contratista Deberá fijar la tasa de interés con base a un indicador económico específico, la cual permanecerá
constante en la integración de los precios; la variación de la tasa a la alza o a la baja, dará lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variación entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la propuesta del contratista, con respecto al mes que se efectúe la revisión;
- Las dependencias y entidades reconocerán la variación en la tasa de interés propuesta por el contratista, de acuerdo con la variación del indicador económico especifico a que este sujeta;
- El contratista presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponda cuando sea al alza; en el caso que la variación resulte a la baja, la dependencia o entidad deberá realizar los ajustes correspondientes, y
Página 45
- El análisis, Cálculo e integración del incremento o decremento en el costo por financiamiento, se realizará conforme al análisis original presentado por el contratista, actualizando la tasa de interés; la diferencia en porcentaje que resulte, dará el nuevo costo por financiamiento.
Las dependencias y entidades para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, cuando exista un atraso en la entrega del anticipo en contratos que comprendan dos o más ejercicios, en los términos del segundo párrafo de la sección V del artículo 50 de la ley, deberán considerar lo siguiente: - Únicamente procederá el ajuste de costos en aquellos contratos que abarquen dos o más ejercicios; - Para su cálculo, en el análisis de costo por financiamiento presentado por el contratista, se deberá reubicar el
importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste, y - El nuevo costo por financiamiento se aplicará a la obra pendiente por ejecutar, conforme al programa convenido, a
partir de la fecha en que debió entregarse el anticipo.
EL CARGO POR UTILIDAD El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de trabajo; será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y financiamiento. Este cargo deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.
LOS CARGOS ADICIONALES Los cargos adicionales son las erogaciones que deberá realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no formen parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. Únicamente quedan incluidos, aquellos cargos que derivan de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión. Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad. Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos.
Página 46
6.2 TIEMPOS SUPUESTOS PARA EL TRÁMITE DE ESTIMACIONES
Para poder conocer los tiempos requeridos para el trámite de pago de las estimaciones de obra, que el contratista supone para la determinación del monto de su propuesta de obra, se aplico los siguientes criterios:
Es necesario conocer el tiempo total de ejecución de la obra, el periodo de duración que abarca cada estimación y el tiempo que transcurre desde la ejecución de los trabajos hasta la fecha en que se paga a la empresa tal recurso.
El periodo de ejecución de la obra pública es muy variable, ya que depende de la naturaleza y alcance de los trabajos a realizar, por lo que considerando el análisis estadístico obtenido que se presenta como ANEXO 3, en el cual se obtiene que en promedio una obra se cobra a través de 3 estimaciones de obra, y considerando que el tiempo que abarca cada estimación, por ley, puede ser como máximo 30 días, se propone un periodo de obra de 90 días (3x30).
La ley indica que la contratista deberá presentar su estimación en el transcurso de los 4 días hábiles (6 días naturales) posteriores a la ejecución de los trabajos y que la revisión de las estimaciones de obra por parte de la dependencia contratante no será mayor de 8 días hábiles (11 días naturales) contados a partir de la fecha de recepción de la estimación, así mismo, el pago se realizará dentro de los 20 días hábiles (28 días naturales) posteriores a su recepción.
Por lo que el tiempo total requerido desde la fecha de ejecución de los trabajos hasta su supuesto pago es de ( 6 + 28 ) igual a 34 días, (dos quincenas aproximadamente).
Para mayor claridad de los resultados obtenidos, se presenta en la página siguiente una gráfica de los tiempos que supuestamente se requieren para el trámite de una estimación, conforme a los criterios siguientes: - El periodo para la ejecución de los trabajos de 90 días, - Un periodo de reprogramación de inicio de obra por retraso en el pago del anticipo de 7 días, valido conforme al
artículo 60 de la ley. - Dos estimaciones de obras y una estimación de finiquito de 30 días de duración. - Un periodo de elaboración documental de 6 días naturales. - Un periodo de revisión y autorización de 11 días naturales, y - Un periodo para el trámite de pago de 28 días naturales.
1 Se considera la relación de 7 días naturales por cada 5 días hábiles.
Página 47
CALENDARIO DE TIEMPOS SUPUESTOS PARA EL TRÁMITE DE ESTIMACIONES1
ACTIVIDAD Duración
FIRMA DE CONTRATO
ESPERA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO
PERIODO REAL DE OBRA
REALIZACIÓN DE TRABAJOS 1A. ESTIMACIÓN
ELABORACIÓN DEL DOCUMENTAL (4 DÍAS HAB)
AUTORIZACIÓN DE LA ESTIMACIÓN (8 DÍAS HAB)
TRAMITE DE PAGO (20 DÍAS HAB)
PAGO ESTIMACIÓN 01
REALIZACIÓN DE TRABAJOS 2A. ESTIMACIÓN
ELABORACIÓN DEL DOCUMENTAL (4 DÍAS HAB)
AUTORIZACIÓN DE LA ESTIMACIÓN (8 DÍAS HAB)
TRAMITE DE PAGO (20 DÍAS HAB)
PAGO ESTIMACIÓN 01
REALIZACIÓN DE TRABAJOS 3A. ESTIMACIÓN
ELABORACIÓN DEL DOCUMENTAL
REVISION POR LA CONTRATANTE
VALIDACIÓN POR LA NORMATIVA
PAGO ESTIMACIÓN 03 (FINIQUITO)
1 D.N.
7D.N.
90 D. N.
30 D. N.
6 D.N.
11 D.N.
28 D. N.
1D. N.
30 D. N.
6 D.N.
11 D.N.
28 D. N.
1D.N.
30 D. N.
6 D.N.
11 D.N.
28 D. N.
1D.N.
Acum.
90
30
36
47
64
65
60
66
77
94
95
90
96
107
124
125
MES1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
*
i«i«
QUINCENAS DESDE EL INICIO DE LA OBRA
90 días
. : • . "
1 2
= 1 «I
28 Días |
^ 3 4 días J A
nw «MHMP
3 .*JL«,
6 |
LJ 28 Días
^ 34 días ^
30 días
5 6 *
a 0
3 11 |
2Í
24 di:
¡días
is ^ •^ r-
7 IÉJ,
3 0
9 10 11 12
Se consideran 3 estimaciones para una obra, conforme al análisis estadístico del Anexo 3.1 y tiempos máximos según marca la ley de obras públicas.
Página 48
6.3 CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO SUPUESTO
Para poder determinar el cargo por financiamiento de una obra se requiere primero, conocer el monto total de ésta, por lo que tomando en cuenta los resultados obtenidos en el anexos 1.1 y 1.2, respecto al monto promedio de una estimación de obra, que es de $349,995.26 y para las de última estimación (de finiquito), de $296,969.86, mas I. V. A., se puede determinar que el importe de la obra pública promedio, es de $1,146,504.00 de acuerdo al siguiente análisis:
MMRL' * * K ESTIMACIÓN
Estimación de obra
Estimación de finiquito
Mrorarl $349,995.26
$296,969.86
NO, EST,
2
1
SUMA
I.V.A.
TOTAL
TOTAL PPTO.
699,991
296,970
996,960
149,544
1,146,504
Con este importe se buscó una obra cuyo importe se asemeje al obtenido, optando por el costo de un Centro de Salud, cuyos importes por partida de obra son los siguientes.
|Jf ; |#f ' í;:gÍfPXRTIDA ' * . ' ^ PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN ESTRUCTURAS ALBAÑILERÍA ACABADOS INSTALACIONES OBRA EXTERIOR SUMA IVA. IMPORTE TOTAL
ICOBTOUIRECTO
$ 124,421.69 $ 121,253.44 $ 104,617.60 $ 226,852.81 $ 94,897.21 $ 106,479.27
$ 778,522.02 $ 116,778.30 $ 895,300.32
IMPORTE*" . 1
$ 159,332.03 $ 155,274.83 $ 133,971.29 $ 290,503.36 $ 121,523.55 $ 136,355.31 $ 996,960.38 $ 149,544.06 $ 1,146,504.43
Para la integración del importe total se consideró un factor de sobrecosto de 1.2806 del costo Directo de la obra.
Página 49
El cargo por financiamiento de una obra se determina como la diferencia de los ingresos y los egresos generados en la obra a causa de la ejecución de los conceptos de obra por cada periodo de tiempo, al cual se le aplica una tasa de interés, que para este estudio se tomó los Certificados de la tesorería (CETES) a 28 días, que es del 6.78 %, ya que es la tasa de interés más utilizada por los constructores para el cálculo de éste cargo. Se adicionan 7.72 puntos para obtener una tasa del 14.50%.
Por lo que la tasa del 14.50 % anual1, para un periodo de 15 días es: T = (14.50)* 15 7 365 =0.005959 =0.5959%
ANÁLISIS DE EGRESOS Los Egresos generados en la obra se determinan a partir de la ejecución de los trabajos, los cuales se agrupan por partidas y se calendarizan en un periodo de 6 quincenas (90 días aproximadamente) según el desarrollo de la misma. Como para el análisis del financiamiento únicamente se deben consideran los gastos Directos e indirectos generados en la obra, es necesario conocer el costo de la obra a costo directo mas el indirecto correspondiente, por lo que tomado como referencia el análisis estadístico del anexo 3.1,en el cual se determina el Factor de Indirectos promedio de 15.7374%, se aplica dicho importe al costo directo de la Obra, como se muestra enseguida:
mmm mmwm iJitee COSTO DIRECTO 100.0000% $ 778,522.02 COSTO INDIRECTO 15.7374% $ 122,519.12
(DIRECTO + INDIRECTO) $ 901,041.14
Para determinar el financiamiento, en la practica común, se acostumbra aplicar el análisis de interés simple, que para estos casos el resultado obtenido no difiere en mas de un 2% de un análisis con interés compuesto.
Página 50
Se determinan los egresos del constructor en base al calendario de obra programado, según se muestra enseguida.
PARTIDA PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN
ESTRUCTURAS
ALBAÑILERIA
ACABADOS
INSTALACIONES
OBRA EXTERIOR
COSTO DIRECTO
INDIRECTOS
EGRESOS HASTA INDIRECTO
ACUMULADO EGRESOS
15.737%
QUIN. 1 41,474
41,474
6,527
48,001
48,001
QUIN. 2 41,474
40,418
34,873
116,764
18,376
135,140
183,141
QUIN. 3 41,474
40,418
34,873
75,618
23,724
216,106
34,009
250,116
433,256
QUIN. 4
40,418
34,873
75,618
23,724
35,493
210,125
33,068
243,194
676,450
QUIN. 5
75,618
23,724
35,493
134,835
21,220
156,055
832,504
QUIN. 6
23,724
35,493
59,217
9,319
68,537
901,041
QUIN. 7
0
0
0
901,041
QUIN. 8
0
0
0
901,041
IMPORTE 124,422
121,253
104,618
226,853
94,897
106,479
778,522
122,519
901,041
ANÁLISIS DE INGRESOS Se consideran como ingresos el pago del anticipo de obra pactado en el contrato y que normalmente asciende al 30% del monto total consignado, y el pago por los trabajos ejecutados que según marca la ley deberá ser por estimaciones de obra. El Monto de las estimaciones de obra se determina en función de los trabajos ejecutados cobrándose 34 días después de su ejecución promedio por lo que para: los trabajos ejecutados en la 1a Y 2a Quincena se cobrarán hasta la 4a quincena los trabajos ejecutados en la 3a Y 4a Quincena se cobrarán hasta la 6a quincena los trabajos ejecutados en la 5a Y 6a Quincena se cobrarán hasta la 8a quincena
Dado que el importe neto que se recibe de una estimación de obra contempla la deducción por la amortización del anticipo recibido en su mismo porcentaje y el cargo por inspección y vigilancia de la Contraloría, se debe contemplar dichas deducciones en el análisis, según se muestra:
Página 51
ANÁLISIS DE INGRESOS 1.2806 PARTIDA
PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN i ESTRUCTURAS ALBANILERIA ACABADOS |INSTAU\CIONES OBRA EXTERIOR
IMPORTE CON DEDUCCIONES ANTICIPO IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES lAMORTIZACION DE ANTICIPO ¡INGRESOS A RECIBIR
ACUMULADO INGRESOS
Inicio
299,088
IMM 299,088
QUIN. 1
0
0
299,088
QUIN. 2
A
b 299,088
QUIN. 3 53,111
53,111
0
299,088
QwKM'f 53,110.68
51,758 44,657
i4S,32é
202,637 -60,79
Wi&4é 440,934
QUIN. 5 53,111 51,758 44,657 96,834 30,381
m,7M
440,934
ifiStó^ 51,758 44,657 96,834 30,381 45,452
2¿d,682
545,824 -163,747
3&2,G77 823,011
QUIN. 7
96,834 30,381 45,452
172,éé7
823,011
QUIN, 8
30,381 45,452
78,833
248,500 -74,550
173,956 996,960
IMPORTE 159,332 155,275 133,97 290,503 121,524 136,355
§d¿,§éó 299,088 996,960
-299,088
§§é,9éó WMPW&k'J
CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO SUPUESTO Por último se calcula el financiamiento como la diferencia de los Ingresos y los Egresos de la obra afectado por una tasa de interés propuesta por el contratista, que para este estudio son los CETES: FINANCIAMIENTO = SUMA ( TASA (INGRESOS - EGRESOS)) Se consideró únicamente el cargo por financiamiento en los periodos donde los montos son negativos, debido a que solo en esos casos se requiere de financiamiento. Obteniéndose los resultados que se muestran enseguida:
CONCEPTO
DIFERENCIA (INGRESO-EGRESO)
ACUMULADO
FINANCIAMIENTO QUINCENAL
CETES + 7.72 PUNTOS = 14.50%
INICIO
299,088
299,088
0
0.5959%
QUIN. 1
-48,001
251,087
0
QUIN. 2
-135,140
115,947
0
QUIN. 3
-250,116
-134,168
-800
FACTOR DE FIN
llkHÍl# i -101,348
-235,516
-1,403
ANCIAMIENTO =
QUIN. 5
-156,055
-391,571
-2,333
0.6067%
lllwíífci 313,540
-78,031
-465
QUIN. 7
0
-78,031
-465
QUIN. 8
173,950
IMPORTE
95,919
9 5 , 9 1 9 ^ ^ ^ ^ ^ H
0| -5,466
El porcentaje de financiamiento se obtiene de dividir el financiamiento total requerido entre el costo de la obra hasta el financiamiento, según la formula siguiente: % FINANCIAMIENTO = FINANCIAMIENTO / ( COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)
Página 52
Por lo que el costo de financiamiento supuesto resulta de $5,466, el cual representa un porcentaje de financiamiento del 0.6067%, valor muy abajo con respecto al obtenido del análisis estadístico consignado en el anexo 3.1, en el cual se obtiene como promedio de 173 obras un valor de (1.6451). Cabe hacerse la observación que existe una estrecha relación entre el valor obtenido del financiamiento y el valor de la tasa de interés, por lo que debido a que en los últimos años la tasa de interés a disminuido (de 18.62 al 7.97 de enero del año 2001 al 2002), en igual proporción ha disminuido este costo.
Por lo que la suma hasta el financiamiento es igual a: Suma Hasta el financiamiento = (Costo Directo + Costo Indirecto + Financiamiento) = 778,522+ 122,519+5,466 = 906,507
Página 53
6.4 TIEMPOS REALES PARA EL TRÁMITE DE ESTIMACIONES
Para poder conocer los tiempos reales requeridos para el trámite de pago de las estimaciones de obra, que el contratista tiene que esperar, se aplico los siguientes criterios:
- El periodo de ejecución de la obra se obtuvo del análisis estadístico consignado en el anexo 1.1 y 1.2, del cual se extrae que cada estimación de obra (dos) en promedio abarcaba un periodo de tiempo de 26 días y para la última (de finiquito) un periodo de 39 días, obteniéndose un periodo real de ejecución de obra de (26 + 26 + 39) = 91 días.
- El periodo de revisión de estimaciones está formado por el tiempo que requiere el contratista para elaborar el documento (20 días aproximados), mas el requerido por la dependencia contratante (S.D.U.C.O.P.) para su revisión, corrección y trámite de pago que es de 26 días para estimaciones y para la última (de finiquito) de 47 días por lo que el periodo total es de(20+26) = 46 días para estimaciones y para la última (de finiquito) es de (20 + 47) = 67 días.
- El periodo requerido para el trámite de pago comprende el tiempo requerido por la dependencia normativa, que es de 16 días para estimaciones de obra y de 26 días para la última (de finiquito), más el tiempo que requiere la Secretaría de Finanzas para su pago, que es de 12 días, resultando un periodo total de 28 y 38 días respectivamente.
- El tiempo total que transcurre desde la ejecución real de los trabajos hasta el pago de las estimaciones de obra es de ( 20 + 26 + 28) = 74 días (cinco quincenas).
- El tiempo total que transcurre desde la ejecución real de los trabajos hasta el pago de las estimaciones de finiquito de ( 20 + 47 + 38 ) =105 días (siete quincenas).
Para mayor claridad de los resultados obtenidos se presenta la gráfica siguiente:
Página 54
TIEMPOS REALES PARA EL TRÁMITE DE ESTIMACIONES ACTIVIDAD Duración
FIRMA DE CONTRATO
ESPERA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO
PERIODO REAL DE OBRA
REALIZACIÓN DE TRABAJOS 1A. ESTIMACIÓN
ELABORACIÓN DEL DOCUMENTAL
REVISION EST. 01 POR UK CONTRATANTE
VALIDACIÓN POR LA NORMATIVA
TRAMITE PAGO POR FINANZAS
PAGO ESTIMACIÓN 01
REALIZACIÓN DE TRABAJOS 2A. ESTIMACIÓN
ELABORACIÓN DEL DOCUMENTAL
REVISION POR LA CONTRATANTE
VALIDACIÓN POR LA NORMATIVA
TRAMITE PAGO POR FINANZAS
PAGO ESTIMACIÓN 02
REALIZACIÓN DE TRABAJOS 3A. ESTIMACIÓN
ELABORACIÓN DEL DOCUMENTAL
REVISION POR LA CONTRATANTE
VALIDACIÓN POR LA NORMATIVA
TRAMITE PAGO POR FINANZAS
PAGO ESTIMACIÓN 03 (FINIQUITO)
1D.N.
27 D. N.
90D.N.
26D.N.
20D.N.
26D.N.
16D.N.
12D.N.
1D.N.
26D.N.
20D.N.
26D.N.
16D.N.
12D.N.
1D.N.
39D.N.
20D.N.
47D.N.
26 D. N.
12 D. N.
1D.N.
QUINCENAS DESDE EL INICIO DE LA OBRA
acum
90
26
46
72
88
100
101
52
72
98
114
126
127
91
111
158
184
196
197
MES1 MES2 MES 3 MES4 MES5 MES 6 MES7 IVES8
| ¡ 2 7 días A
^ • \ í • . - f " > r \ - ^
• '26<Sa»
4 i
1 2
90 días
20 días |
^ i * y
26 días
16 d. |
7Á días
l26lía§?
20 días |
M
^
iS
3 4
12
J w \
\
26 días |
16d. |
12 [
74 cías
gllíav:.
5 6
i 20 días
• w
47 días I
-̂ ^
i' 7- ' 8
26 días
105 días
9 10 11 12
1
12
fc« w ft
13 14
Página 55
6.5 CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO REAL
Para determinar el cargo por financiamiento real de una obra pública, se partió por determinar los egresos e ingresos generados por el constructor en cada periodo de obra, aplicándose los siguientes valores: EGRESOS - Se aplicaron las mismas partidas e importes que en el análisis del financiamiento supuesto, cuyo importe total a costo
directo es de $778,522 al cual aplicándole un costo indirecto del 15.7374% se obtiene una suma total (hasta indirecto) de $901,041
- Se calendarizan las partidas de obra en base al proceso de ejecución de los trabajos, con un periodo total real de 91 días (6 quincenas), abarcando cada una de estas aproximadamente dos quincenas (26,26 y 39 días).según el análisis estadístico obtenido en el anexo 1.1 y 1.2
INGRESOS - Se Considera un anticipo del 30% del monto total de la obra al inicio de los trabajos (en el inicio de la obra). - Un primer pago por estimación de obra que abarca la 1a y 2a quincena de obra ejecutada, a aplicar cinco quincenas
después de la fecha de su ejecución, por lo que el primer pago se sitúa en la séptima quincena a partir del inicio de los trabajos, con un importe de ($349,995).
- Un segundo pago por estimación de obra que abarca la 3a y 4a quincena de obra ejecutada, a aplicar cinco quincenas después de la fecha de ejecución de los trabajos, por lo que el segundo pago se sitúa en la novena quincena a partir del inicio de los trabajos, con un importe de ($349,995).
- Una última estimación (de finiquito) que abarca la 5a y 6a quincena de obra ejecutada, a aplicar siete quincenas después de la fecha de ejecución de los trabajos, por lo que el tercer pago se sitúa en la decimocuarta quincena a partir del inicio de los trabajos, con un importe de ($296,969).
FINANCIAMIENTO REAL El porcentaje del costo por financiamiento real de una obra se obtiene del procedimiento ya aplicado para determinar el financiamiento supuesto, únicamente que en este caso se aplica el periodo de la obra, el periodo de espera para el pago de estimaciones así como los montos de estimaciones reales obtenidos del análisis estadístico realizado. Del cual se desprende el cuadro siguiente:
ANÁLISIS DE EGRESOS
Página 56
PARTIDA
PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN
ESTRUCTURAS
ALBAÑILERIA
ACABADOS
INSTALACIONES
OBRA EXTERIOR
COSTO DIRECTO
INDIRECTOS 15.74%
EGRESOS HASTA INDIRECTO
ACUMULADO EGRESOS
0 Quin.1
41,474
41,474
6,527
48,001
48,001
Quin. 2
41,474
40,418
34,873
116,764
18,376
135,140
183,141
Quin. 3
41,474
40,418
34,873
75,618
23,724
216,106
34,009
250,116
433,256
Quin. 4
40,418
34,873
75,618
23,724
35,493
210,125
33,068
243,194
676,450
Quin. 5
75,618
23,724
35,493
134,835
21,220
156,055
832,504
Quin. 6
23,724
35,493
59,217
9,319
68,537
901,041
Quin. 7
0
0
0
901,041
Quin. 8
0
0
0
901,041
Quin. 9
0
0
0
901,041
Quin.10
0
0
0
901,041
Quin.11
0
0
0
901,041
Qu¡n.12
0
0
0
901,041
Quin.13
0
0
0
901,041
Quin.14
0
0
0
901,041
importe
124,422
121,253
104,618
226,853
94,897
106,479
778,522
122,519
901,041
fcfri? ANÁLISIS DE INGRESOS
PARTIDA
ANTICIPO 30,00%
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO
INGRESOS A RECIBIR
ACUMULADO INGRESOS
299,088
299,088
299,088
Quin. 1
0
299,088
Quin. 2
0
299,088
Quin. 3
0
299,088
Quin. 4
0
299,088
Quin. 5
0
299,088
Quin. 6
0
299,088
%€*
349,995
-104,999
244,997
544,085
Quin. 8
0
544,085
rQMfe§
349,995
-104,999
244,997
789,081
Quin.10
0
789,081
Quin.11
0
789,081
Quin.12
0
789,081
Quin.13
0
789,081
Quin.14
296,970
-89,091
207,879
996,960
Importe
299,088
996,960
-299,088
697,872
lililí ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO DIFERENCIA (INGRESO-EGRESO) ACUMULADO FINANCIAMIENTO QUINCENAI 0.5959%
299,088 299,088
0
•48,001 251,087
0
-135,140 115,947
0
-250,116 -134,168
-800
-243,194 -377,362
-2,249
-156,055 -533,416
-3,179
-68,537 -601,953
-3,587
244,997 -356,956
-2,127
0 -356,956
-2,127
244,997 -111,960
-667
0 -111,960
-667
0 -111,960
-667
0 -111,960
-667
0 -111,960
-667
207,879 95,919
0
95,9191
ÜIÜ] -17,404]
TASA DE INTERÉS 14.5% FACTOR DE FINANCIAMIENTO= 1.9315%
El Costo de financiamiento real resulta de ($17,404), el cual representa un porcentaje de financiamiento de 1.9315%, superior al supuesto que es de ($5,466) y 0.6067%, respectivamente. Se puede apreciar una diferencia entre los dos valores de financiamiento obtenidos de $17,404 y $5,466 igual a $11,938, que representa una variación de 3.18 veces su valor programado, en cumplimiento a los tiempos máximo que marca la Ley de Obras Públicas.
Página 57
6.6 REPERCUSIÓN EN LA UTILIDAD ESPERADA
Para poder determinar de que manera la utilidad se ve afectada por el incremento del financiamiento a causa de los periodos adicionales de espera para el cobro de estimaciones de obra, fue necesario determinar la Utilidad Neta. Para lo cual se utilizó el procedimiento siguiente:
1. Se obtiene la utilidad bruta como el importe producto del porcentaje de utilidad propuesto de 9.4283%1 y la suma hasta el financiamiento, que es de ($906,507)2.
2. Adicionalmente se determinan las DEDUCCIONES A LA UTILIDAD ESPERADA, como es el impuesto sobre la renta del 34% (de la utilidad) y la participación de los trabajadores en la utilidad del 10% (de la utilidad), dado que estos se deben descontar de la utilidad para obtener la Utilidad Esperada.
3. La repercusión en la Utilidad Esperada (Utilidad neta) a causa de los tiempos de pago en estimaciones de obra se puede determinar como el porcentaje en que disminuye, en función de la variación de sus valores a causa del financiamiento real y el supuesto. Enseguida se presenta dicho análisis:
..^^^m^'^y COSTO TOTAL
COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO FINANCIAMIENTO SUPUESTO SUBTOTAL HASTA EL FINANCIAMIENTO
UTILIDAD BRUTA
PAGO ISR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN LA U.
^í AN4IJSIS - 4 ^ iiioj-centajd*
128.0581%
100.0000% 15.7374% 0.6067%
116.4395%
9.4283%
34.0000% 10.0000%
TOTAL DE DUCCIONES DE LA UTILIDAD
UTILIDAD NETA AL FINAL DE LA OBRA
*í Importen 996,960
778,522 122,519
5,466 906,507
85,468
29,059 8,547
37,606
47,862
FINANCIAMIENTO REAL Diferencia del financiamiento real y el supuesto Pordentaje de utilidad afectado por financiamiento
17,404 11,938 24.9%
Valor obtenido como el promedio aplicado por constructores en contratación de obra pública, según anexo 3.1 Supra p. 52.
Página 58
$60,000
$50,000
m
35924
SUPUESTO
17404
REAL
/
Utilidad neta > -
75.1 % del valor esperado
Financiamiento
Se puede apreciar que la utilidad neta, que supuestamente se obtiene, asciende a $47,862, de una obra cuyo monto total es de un millón de pesos aproximadamente, sin embargo a causa de la problemática expuesta, el financiamiento se incrementa en $11,938, afectando directamente a la utilidad, disminuyendo su valor a $35,924, un 75.1% del valor esperado.
RESULTADOS,, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Página 60
RESULTADOS
Con respecto a los tiempos requeridos para el pago de estimaciones de obra se encontró que en promedio es de 74 días y para la última estimación en la cual se adiciona el finiquito, su promedio es de 105 días, valores muy por arriba de 34 días que es del máximo permitido por la Ley de Obras Públicas del Estado.
Con respecto a La revisión y corrección documental por parte de la dependencia y el contratista respectivamente, se encontró que se requiere entre 3.3 a 3.5 revisiones por estimación (1 ingreso y 2.5 reingresos), esto es una sobre revisión documental y una perdida adicional de tiempo en la corrección de estimaciones por la alta incidencia de errores detectados.
Con respecto a la integración Documental de estimaciones se encontró que en las estimaciones los documentos que presentan mayor número de errores son, la estimación de obra y su resumen, el reporte fotográfico y los números generadores, los cuales en si son documentos que validan la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados. Y en el caso de la última estimación de finiquito, se detecta que el mayor número de errores se presenta en el acta de entrega Recepción y la sábana de finiquito, documentos propios en los que se encuadra el importe total de los trabajos ejecutados.
Analizando cual fue el tipo de error que presenta mayor incidencia de errores, se detecto que de los 6 tipos de errores tipificados1, los dos más importante agrupan al 71.18% del total de errores presentados, los que a su vez son originados por el descuido y desconocimiento del contratista en la elaboración documental y por la falta de un manual de referencia para la integración documental, que proporcionen las dependencias contratantes.
1 Supra, p. 34.
Página 61
CONCLUSIONES
De los anteriores resultados se analizó la repercusión de esta problemática para el constructor dedicado a la Obra Pública, encontrándose que los largos periodos de espera para el cobro de estimaciones de Obra Pública repercuten incrementando el cargo por financiamiento que presenta el constructor a su contratación, ya que éste para la integración del cargo por financiamiento considera los tiempos de revisión y trámite que contempla la ley de Obras Públicas, generando un financiamiento del 0.6067% aproximadamente, cuando el financiamiento real obtenido con tiempos de pago reales es del 1.9315%.
Realizando un análisis de la variación del cargo por financiamiento a causa de los largos periodos de espera para el cobro de las estimaciones, se encontró un incremento de su valor en $11,938, importe que afectan directamente a la utilidad neta de $47,862, esto es, se ve afectada en un 24.90% de su valor esperado. Por lo que con estos resultados se comprueba la validez de la hipótesis de investigación y se rechaza el postulado de la hipótesis nula.
RECOMENDACIONES
CON RESPECTO AL TRÁMITE DOCUMENTAL
Con respecto al tiempo requerido para el trámite de estimaciones de obra pública se recomienda:
- Realizar un Estudio de Reingeniería de procesos en el trámite documental, con la finalidad de determinar cuales son las causas fundamentales que provocan estos largos periodos de espera para el constructor en el cobro de los trabajos de obra realizados, presuntamente se pude observar, una falta de delimitación de funciones y responsabilidades de las dependencias involucradas, una sobre burocratización del proceso y una pérdida adicional de tiempo en la corrección de estimaciones a causa de los excesivos errores presentados por el constructor.
- Como una manera de evaluación de los tiempos requeridos para el trámite de las estimaciones de obra, se recomienda establecer un Sistema de control interinstitucional, en la cual se registre los tiempos requeridos en cada etapa de su revisión, desde el ingreso de la estimación hasta el momento en que llega a la ventanilla de caja la orden de pago, promoviendo de esta manera la fácil detección de los "cuellos de botella" generados en su trámite.
- Es necesario hacer ver que actualmente la dependencia ejecutora es la S.D.U.C.O.P., y las normativas son aquellas que se encargarán del funcionamiento de las obras terminadas, debiendo la S.D.U.C.O.P. fungir como normativa, por
Página 62
lo que se recomienda una Redefinición de funciones, esto en miras a la simplificación del proceso de trámite, y en apego a las facultades en materia de obra pública que la ley le confiere1.
- Es necesario hacer ver que el ejercicio de la obra pública se realiza en buena parte, en el último cuatrimestre del año, dado que es cuando se liberan los recursos para obra pública, por parte de la Secretaría de Finanzas, afectando el proceso de adjudicación, contratación y construcción de la obra, por lo que se recomienda que su liberación se realice un cuatrimestre antes.
CON RESPECTO A LA INTEGRACIÓN DOCUMENTAL
Con respecto a alto número de revisiones y correcciones de las estimaciones, debido a la excesiva incidencia de errores en la integración documental, se recomienda:
- La implementación y aplicación de un manual de referencia para la integración Documental de estimaciones como guía para los constructores dedicados a la Obra Pública.
- Se deberán programar cursos de capacitación sobre el uso del manual antes indicado, los cuales inclusive podían desarrollarse en coordinación con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
- También es recomendable promover la integración, por parte de las dependencias, de un manual de referencia para la revisión de estimaciones para el personal asignado en la dependencia para tal efecto, promoviendo de esta manera la disminución del tiempo requerido para su revisión.
- Se recomienda la separación del trámite de la última estimación y el finiquito de obra, que como se puede apreciar representa tiempo adicional para el pago de esta estimación. Esto con fundamento en lo que marca la ley.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, Ob Cit, Art. 10. p. 3.
Página 63
APORTACIÓN ADICIONAL
Se presenta como aportación adicional de este estudio, una Propuesta de Manual para la integración de Estimaciones de Obra Pública, que le puede servir al constructor como guía para su integración documental, esto con la finalidad de dar un paso mas a la solución de la problemática presentada. En el se describe todos y cada uno de los documentos que se requieren para la integración y trámite del anticipo de obra, de las estimaciones de obra, así como los documentos adicionales que se requieren para la última estimación en la cual se adiciona, como práctica común, el finiquito de obra.
NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Se pueden plantear como nuevas líneas de investigación en la materia, las siguientes: - Un estudio de Reingeniería de procesos que rompa con el sistema tradicional de revisión de estimaciones en miras de
un correcto funcionamiento y un expedito pago de estimaciones de obra. - Un estudio sobre las modalidades que se utilizan para la contratación de obras, sobre todo, la aplicación de las
excepciones a la licitación pública y su repercusión en la obra terminada.
PROPUESTA DE MANUAL PARA LA INTEGRACIÓN DE ESTIMACIONES DE OBRA
Pagina 65
CONTENIDO
DOCUMENTACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN Y TRAMITE DE ANTICIPO
1 Contrato de obra 2 Garantía de cumplimiento de contrato 3 Presupuesto de obra 4 Programa calendanzado de la ejecución de los trabajos 5 Oficio de estar al comente en el pago de impuestos 6 Oficio de no encontrarse en los supuestos del Art 32 de la ley 7 Factura de anticipo 8 Garantía de anticipo
DOCUMENTACIÓN PARA EL COBRO DE ESTIMACIONES
9 Factura de estimación 10 Estimación de obra 11 Resumen de Estimación 12 Estado de cuenta 13 Números generadores 14 Bitácora de obra 15 Reporte fotográfico
DOCUMENTACIÓN PARA EL TRAMITE DE ESTIMACIÓN DE FINIQUITO
16 Acta de entrega recepción 17 Garantía de vicios ocultos 18 Sabana de finiquito 19 Presupuesto Definitivo 20 Constancia de no adeudo a la comunidad
OTROS DOCUMENTOS
21 Pruebas de laboratorio en resistencia de concretos 22 Garantías de impermeabilizacion
1. CONTRATO DE OBRA
1 . Los datos de la dependencia contratante a Nombre de la dependencia contratante b Domicilio actual c La autorización de los recursos, indicando oficio de
autorización por la entidad facultada para autorizar los recursos y su fecha de elaboración
d La indicación de proceso licitatono seguido para la adjudicación del contrato
2. Los datos del contratante a Nombre completo de la empresa (tomar como referencia
R F C ) b Domicilio fiscal c En caso de ser persona moral indicar la acreditación legal
de la empresa así como la acreditación de su representante legal
d Numero de registro federal de contribuyentes e Registro patronal del I M S S
3. Los datos de la obra a Nombre de la obra b Ubicación, indicando la localidad, municipio y distrito c Partidas que la conforman d Fuente de recursos según el origen de los mismos e Importe total de la obra incluyendo el IVA f Periodo de ejecución indicando la fecha de inicio y termino
así como el periodo en días calendario g El importe de el o los anticipos así como sus porcentajes
4. Los datos generales a El monto de la garantía de cumplimiento el cual será un
porcentaje del importe de la obra (10%) b El monto de la garantía de anticipo el cual será un
porcentaje del importe de la obra (normalmente el 30% y hasta el 50%)
c Del procedimiento a seguir en caso de ai usté de costos (en caso de ser contrato a precios unitarios, no aplicable en contratos a precio alzado
d De la suspensión temporal, terminación anticipada o rescisión administrativa
e De las penas convencionales a aplicar en caso de atraso en la ejecución de la obra
Página 66
f Del procedimiento a seguir para la entrega de la obra del contratista a la contratante
g Los descuentos a aplicar a las estimaciones de obra como puede ser el 5 al millar por supervisión y vigilancia o el descuento de la CMIC aplicable hasta 1999
h La fecha de firma del contrato así como Firma y antefirma tanto de los representante de la contratante como de la contratista
2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
La ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas indican textualmente en sus artículos:
ARTÍCULO 48.-Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán garantizar
I Los anticipos que, en su caso, reciban Estas garantías deberán constituirse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos, y
II El cumplimiento de los contratos Esta garantía deberá constituirse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo "
MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Nombre o Razón Social de la Afianzadora
En ejercicio de la autorización que le otorgo el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, en los términos de los artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se constituye fiadora hasta por la suma de $ (Monto de la fianza con número y letra) ante, a favor y a disposición de (Para el caso de las dependencias federales a nombre de la Tesorería de la Federación, para el caso de las dependencias de las entidades federativas a nombre de la Tesorería Estatal, para el caso de los municipios a nombre de la Tesorería Municipal y para el caso de entidades a nombre de ellas) para garantizar por (Nombre del fiado Licitante y domicilio), el debido cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones y obligaciones contraídas mediante el contrato No de fecha celebrado entre el beneficiario y nuestro fiado
El Contrato citado tiene por objeto (Describir las características de las obras o tipo de servicios del contrato) y su monto asciende a la cantidad de $ (Monto del Contrato con número y letra) Esta fianza se mantendrá vigente hasta la formal recepción de la obra y/o servicio objeto del contrato garantizado y la presentación de la fianza que garantice la reparación de los vicios o defectos ocultos
Esta fianza garantiza la total, ejecución de las obras, o servicios objeto del contrato, aun cuando parte de ellas se subcontraten, esta fianza se expide de entera conformidad con las cláusulas del Contrato garantizado
Página 67
Cualquier reclamación de pago con cargo a la presente póliza de fianza, deberá ser presentada por el beneficiario directamente a la Cía Afianzadora, en su oficina matriz, sucursales u oficinas de servicio, acompañando la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y la exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza
La institución afianzadora podrá solicitar al beneficiario información o documentación adicional necesarias para acreditar el reclamo, para lo cual dispondrá para tal efecto, de un plazo de cinco (5) días naturales contados a partir de la fecha de recepción de la reclamación En este caso, el beneficiario tendrá un término de cinco (5) días naturales para proporcionar la documentación e información adicional requerida, y de no hacerlo en dicho termino, se tendrá por integrada la reclamación Si la institución afianzadora no hace uso del derecho a que se refiere el párrafo anterior, se tendrá por integrada la reclamación del beneficiario
Una vez integrada la reclamación en términos de los dos párrafos anteriores, la institución de fianzas tendrá un plazo de diez (10) días naturales, contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito al beneficiario las razones, causas o motivos de su improcedencia En caso de inconformidad por parte del beneficiario a la negativa de pago de la reclamación por la institución afianzadora, las partes acuerdan someter sus diferencias el procedimiento arbitral, mismo que se substanciará, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros según lo dispuesto en lo conducente a dicho procedimiento arbitral por el artículo 93 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas
Asimismo, se compromete a pagar hasta el cien por ciento (100%) del importe garantizado, en caso de no cumplimiento total del Contrato
3. PRESUPUESTO DE OBRA
El presupuesto de obra deberá contener:
En el Encabezado: 1. Deberá presentar el título "PRESUPUESTO DE OBRA" 2. Nombre de la instancia contratante. 3. Los datos de la obra como son; su nombre, ubicación,
número de licitación y ejercicio fiscal. 4. Nombre de la empresa ejecutora y de su representante
legal.
En el cuerpo del presupuesto: 1. En el cuerpo del presupuesto se indicará la clave,
descripción, unidad de medida, el volumen de obra, el precio unitario y el importe total por cada concepto los cuales incluirán el factor de Sobrecosto, sin incluir I.V.A.
2. La clave del concepto que le asigne la instancia contratante.
3. La descripción de los conceptos deberá indicar si incluye material, mano de obra, herramienta , equipo, pruebas, limpieza, acopio de material de desperdicio y acarreo a primer estación.
4. La unidad podrá ser; ML, M2, M3, PZA, SALIDA, TRAMO, KG., TON., evitando utilizar la unidad LOTE, en cuyo caso se deberá indicar en la descripción el alcance detallado del concepto de obra.
5. los volúmenes de obra se manejarán con 4 décimas y el precio unitario así como el importe por cada concepto se manejará con 2 décimas.
6. los conceptos de obra se agruparán por partida según la naturaleza de los trabajos, realizando una sumatoria parcial por cada partida de obra.
Al final del presupuesto: 1. Se indicará la suma total, el I.V.A. y el importe total de la
obra. 2. La firma y antefirma del Representante de la empresa
constructora.
Página 68
PRESUPUESTO DE OBRA OBRA
UBICACIÓN
NO. CONTRATO EMPRESA
PROGRAMA: REPRESENTANTE:
SUBPROGRAMA:
flgtafrVE QiiggjpcifijjiM L ; " P * Eflfóy ¿ É M Í fcpRi¿ PARTIDA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaa aaaaaaa aaaa 0.0000 $0.00 $0.00
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaa bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbb bbbbbbb bbbb 0.0000 $0.00 $0.00 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbb
parcial por partida $0.00
PARTIDA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaa aaaaaaa aaaa 0.0000 $0.00 $0.00 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaa bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbb bbbbbbb bbbb 0.0000 $0.00 $0.00 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbb
parcial por partida $0.00
suma total $0.00
I.V.A. $0.00 Total
Presupuesto $0.00
(IMPORTE DEL PRESUPUESTO EN LETRA)
FIRMA DEL REPRESÉNTATE LEGAL
4. PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
El calendario de obra (Programa de obra) deberá contener:
En el Encabezado: 1. El t itulo "PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS" 2. Nombre de la contratante 3. Los datos de la obra como son; su nombre, ubicación,
número de licitación, ejercicio fiscal, fecha de inicio y termino de la ejecución de los trabajos.
4. Nombre de la empresa ejecutora y de su representante legal.
En el cuerpo del calendario se indicará: 1. El número de partida, la partida de obra, el importe de esta
partida sin IVA, en periodos semanales (si la obra es pequeña) o mensuales, los importes de obra a aplicar en cada periodo.
2. Las partidas como sus importes deberán coincidir con las indicadas en el presupuesto de obra
3. Al final del calendario se indicaran los subtotales por periodo calendanzado, se aplicará el IVA y se determinará el importe total por periodo.
Al final del calendario se indicará: 3. La firma y antefirma del Representante de la empresa
constructora. 4. La firma y antefirma del encargado de la dependencia que
autoriza el calendario de obra. 5. En caso de que el calendario este formado por vanas hojas
se indicara el numero de hoja con respecto al total de estas, (hoja de )
Página 69
o i i— z o o _ i LU O IXI
O O z LU O
< O LU LL.
O z Oí LU 1— LU O
< i : o LU LL.
< O
ai o z LU Q. LU O
Z
O
i m 3
m o
o
_ i < o o —i
d a. o z =J E
d z o i i— z O o
1 i O o
í
D 0 t
D o í í c > • r -u o
i-u o £
u o
t
L¡ O
h u o £
I" u o £ z
D o
i D o
i-u o
ü o LU
\—
|
Q_
O
z
¡í o i— m = > tn
< > 2
O 1—
CU
o I -D <
O o o: < o >-LU Q¿
m
< H (0 1 -< oc 1-z o
o n Q¿ < o >-ni fY CO
ü <
5. OFICIO DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE IMPUESTOS
MEMBRETE DE LA EMPRESA INDICANDO: NOMBRE, RFC Y DOMICILIO FISCAL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA A DEL MES DE DE 200
C. TITULAR DE LA INSTANCIA CONTRATANTE
EL QUE SUSCRIBE EN MI CARÁCTER DE DE LA EMPRESA ,POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ESTA EMPRESA SE ENCUENTRA AL CORRIENTE CON SUS OBLIGACIONES FISCALES Y POR CONSIGUIENTE NO SE ENCUENTRA EN MORA NI TIENE ADEUDOS PENDIENTES CON LAS INSTANCIAS FISCALES.
SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED.
A T E N T A M E N T E
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CARGO Y NOMBRE DE LA EMPRESA
Página 70
6. OFICIO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY
MEMBRETBDE LAEMPRESA INDICANDO: NOMBRE, RFC Y DOMICILIO FISCAL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA A DEL MES DE DE 200
TITULAR DE LA INSTANCIA CONTRATANTE
POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ESTA EMPRESA:
, NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE.
SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED.
A T E N T A M E N T E
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CARGO Y NOMBRE DE LA EMPRESA
7. FACTURA DE ANTICIPO
Deberá indicar como mínimo
En el encabezado de la misma:
1. En formato impreso para tal fin según registro de la S.H.C.P. Los datos del Contratista, como son, su Nombre, R.F.C., Domicilio fiscal y numero de factura.
2 Nombre, dirección y R F C de la dependencia contratante a favor de quien se emite la factura
3 El nombre del Programa, Subprograma y el ejercicio fiscal al que pertenecen los recursos
4 El importe total de la factura
En el cuerpo de la Factura:
1 Los datos de la obra como son, el nombre, la ubicación (localidad y municipio) de la misma y el numero del contrato de referencia
2 El importe de la factura incluyendo el I V A 3 La Fecha de inicio y termino 4 El origen de La Fuente de Recursos 5 La descripción de las partidas que forman la obra 6 En numero y fecha del oficio de autorización 7 De forma tabular se indicara
a El importe del contrato b El IVA c La suma total de El importe total y el IVA d El importe del anticipo e El IVA del anticipo f El total de la Factura que es la suma del importe del
anticipo y el IVA
Al final de la factura se indicará:
1 Lugar y fecha de elaboración 2 El titulo de RECIBIDO y La firma y antefirma del contratista que
cobra la factura 3 El título de AUTORIZO del titular de la instancia de gobierno
contratante 4 El titulo de PAGÚESE del titula quien autoriza el pago de los
recursos Nota: Se verificará que la factura se encuentre en vigencia fiscal.
Página 71
GOBIERNO DEL ESTADO S.S.O. 20 OAXACA
J.P.GARCIA 103, CENTRO OAXACA DE JUAREZ, OAXACA RFC SSO960923M2A
ESTADO:
PROGRAMA
SUBPROGRAMA-REGION EJERCICIO FISCAL PROGRAMA NORMAL 2002
BUENO POR $
LA CANTIDAD DE $_ RECIBÍ DE ( /100 M N ) POR CONCEPTO DE PAGO DEL _ % DE ANTICIPO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No CON UN IMPORTE DE $ _/100 M N ) IVA
Y FECHA DE INCLUIDO, CON FECHA DE INICIO DE DE 2 0 0 _ TERMINO DE DE 2 0 0 _ CONSISTENTE EN LAS SIGUIENTES
OBRA PARTIDAS
NO DE FECHA
RELATIVO A LA
UBICADO EN LA LOCALIDAD MUNICIPIO
DE DE
CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN
CONTRATO IMPORTE I V A TOTAL
0 00 0 00 0 00
ANTICIPO IMPORTE I V A TOTAL
OAXACA DE JUAREZ, OAX A DE
0 00 0 00 0 00
DE 200
RECIBÍ AUTORIZO
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA NOMBRE DE LA EMPRESA
TITULAR RESPONSABLE DE AUTORIZACIÓN
PAGÚESE
TITULAR RESPONSABLE DEL PAGO
8. GARANTÍA DE ANTICIPO
La ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, indican textualmente en sus artículos:
ARTÍCULO 48.-Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán garantizar
I Los anticipos que, en su caso, reciban Estas garantías deberán constituirse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos, y
II El cumplimiento de los contratos Esta garantía deberá constituirse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo "
MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO
Nombre o Razón Social de la Afianzadora
En ejercicio de la autorización que le otorgo el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, en los términos de los artículos 5° y 6o de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se constituye fiadora hasta por la suma de $ (Monto de la fianza con número y letra) ante, a favor y a disposición de (Para el caso de las dependencias federales a nombre de la Tesorería de la Federación, para el caso de las dependencias de las entidades federativas a nombre de la Tesorería Estatal, para el caso de los municipios a nombre de la Tesorería Municipal y para el caso de entidades a nombre de ellas) para garantizar por (Nombre del fiado licitante y domicilio), el total del anticipo recibido con motivo de la celebración del contrato No que con fecha
celebraron el beneficiario y nuestro fiado, relativo a (detallar el objeto materia del contrato), el cual deriva de la licitación publica No (indicar número de licitación) de fecha (indicar fecha) Para tal efecto el garante (nombre de la afianzadora) renuncia expresamente a lo señalado por el articulo 1844 del Código Civil Federal
Cualquier reclamación de pago con cargo a la presente póliza de fianza, deberá ser presentada por el beneficiario directamente a la Cía Afianzadora, en su oficina matriz, sucursales u oficinas de servicio, acompañando la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y la exigibihdad de la obligación garantizada por la fianza
Página 72
La institución afianzadora podrá solicitar al beneficiario información o documentación adicional necesarias para acreditar el reclamo, para lo cual dispondrá para tal efecto, de un plazo de cinco (5) días naturales contados a partir de la fecha de recepción de la reclamación En este caso, el beneficiario tendrá un término de cinco (5) días naturales para proporcionar la documentación e información adicional requerida, y de no hacerlo en dicho término, se tendrá por integrada la reclamación
Si la institución afianzadora no hace uso del derecho a que se refiere el párrafo anterior, se tendrá por integrada la reclamación del beneficiario
Una vez integrada la reclamación en términos de los dos párrafos anteriores, la institución de fianzas tendrá un plazo de diez (10) días naturales, contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito al beneficiario las razones, causas o motivos de su improcedencia
En caso de inconformidad por parte del beneficiario a la negativa de pago de la reclamación por la institución afianzadora, las partes acuerdan someter sus diferencias el procedimiento arbitral, mismo que se substanciara, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, según lo dispuesto en lo conducente a dicho procedimiento arbitral por el articulo 93 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas
Esta garantía permanecerá en vigor a partir de la fecha de su expedición y hasta que el anticipo se haya amortizado totalmente en los plazos estipulados en el contrato No de fecha
9. FACTURA DE ESTIMACIÓN
Deberá indicar como mínimo
En el encabezado de la misma:
5. En formato impreso para tal fin según registro de la S.H.C.P. Los datos del Contratista, como son, su Nombre, R.F.C., Domicilio fiscal y numero de factura.
6 Nombre, dirección y R F C de la dependencia contratante a favor de quien se emite la factura
7 El nombre del Programa, Subprograma, Oficio de autorización de recursos y el ejercicio fiscal al que pertenecen los recursos
8 El importe total de la factura
En el cuerpo de la Factura: 1 El importe de la factura incluyendo el I V A 2 El número de la estimación que respalda a la factura, en la última
estimación se adicionara la leyenda "DE FINIQUITO" 3 El numero del contrato de referencia, la fecha de formalización y su
importe total incluyendo I V A en número y letra 4 La Fecha de inicio y termino, así como el periodo de ejecución de
la Obra 5 Las partidas que forman la obra las cuales corresponden a las
indicadas en el resumen de presupuesto 6 Los datos de la obra como son, el nombre, la ubicación (localidad y
municipio) de la misma 7 El origen de La Fuente de Recursos 8 La descripción de las partidas que se cobra en la Estimación 9 En numero y fecha del oficio de autorización 10 De forma tabular se indicara
a EL IMPORTE DEL CONTRATO, incluyendo el IVA b EL IMPORTE DEL CONVENIO, incluyendo el IVA, en caso de
que exista tal c El TOTAL CONTRATADO, el cual es la suma de EL IMPORTE
DEL CONTRATO mas el IMPORTE DEL CONVENIO d. ESTIMADO ANTERIOR, que es igual al importe total de la suma
de las estimación anterior a la presente, si es que hubiera e IMPORTE ESTA ESTIMACIÓN, que es el importe TOTAL de la
presente estimación (Incluyendo I VA) f. POR ESTIMAR, que es la diferencia del IMPORTE DEL
CONTRATO menos EL ESTIMADO ANTERIOR y el IMPORTE ESTA ESTIMACIÓN
Página 73
g. IMPORTE DEL ANTICIPO, el cual será igual al anticipo otorgado según contrato
h. AMORTIZACIÓN ANTERIOR, será igual al la suma de las amortizaciones del anticipo realizadas en las estimaciones anteriores
i. ESTA AMORTIZACIÓN, sera igual al IMPORTE ESTA ESTIMACIÓN por el porcentaje de anticipo otorgado
j . POR AMORTIZAR, es la diferencia de EL ANTICIPO menos la suma de AMORTIZACIÓN ANTERIOR y ESTA
AMORTIZACIÓN k. IMPORTE ESTIMACIÓN, que sera igual al importe del resultado
del resumen de estimación sin I V A I. 15% DE IVA , que es igual al IMPORTE ESTIMACIÓN por el
15% m. TOTAL ESTIMACIÓN, que es la suma de IMPORTE
ESTIMACIÓN y 15% DE IVA n. AMORTIZACIÓN ANTICIPO, que es igual a ESTA
AMORTIZACIÓN o (0.2% ó 0.5%) INSPEC. Y VIGILANCIA, es el producto del
IMPORTE ESTIMACIÓN por 0 002 ó 0 005 según se indique en el contrato
p TOTAL DEDUCCIONES, que es igual a la suma de AMORTIZACIÓN ANTICIPO y (0 2% ó 0 5%) INSPEC Y VIGILANCIA
q NETO A RECIBIR, que es la diferencia de TOTAL y TOTAL DEDUCCIONES
Al final de la factura se indicará:
1 Lugar y fecha de elaboración 2 El titulo de RECIBIDO y La firma y antefirma del contratista que
cobra la factura 3 El título de AUTORIZO del titular de la instancia de gobierno
contratante 4 El titulo de PAGÚESE del titular quien autoriza el pago de los
recursos
Nota Se verificará que la factura se encuentre en vigencia fiscal
DEPENDENCIA UBICACIÓN R.F.C.
BUENO POR $
RECIBÍ DE S .
ESTADO: PROGRAMA:
20 OAXACA
SUBPROGRAMA: REGION: OFIC. AUTOF EJERCICIO F
?IZACION: ISCAL:
LA CANTIDAD DE /100 M N ) POR CONCEPTO DE PAGO DE
LA ESTMACION NO , CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEIV
/100M DE AL DI
PARTIDAS
UBICADA EN LA LOCALIDAE MUNICIPIO DE
IMPORTE DELCONTRATO IMPORTE DEL CONVENIO TOTAL CONTRATADO ESTIMADO ANTERIOR IMPORTE ESTA ESTIMACIÓN POR ESTIMAR IMPORTE DEL ANTICIPO AMORTIZACIÓN ANTERIOR ESTA AMORTIZACIÓN POR AMORTIZAR
1PO[ 0
N) l\
)DE
$ $ $ $
1 $ $ $ $ $ $
ÍETERMI ON UN 1 /A INCLL
DE
0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00
NADO No MPORTE DE $ . . JIDO, DE LOS TRABAJOS RE/* 2000 CONSISTENTE EN LAS
RELATIVO A
IMPORTE ESTIMACIÓN 15% DE I V A TOTAL ESTIMACIÓN
AMORTIZACIÓN 30% ANT. 0 2 % INSPEC Y VIGILANCIA TOTAL DEDUCCIONES
NETO A RECIBIR
DE FECHA
( FIZADOS DEL 5 SIGUIENTES
LA OBRA
$ 000 $ 000 $ 0 00
$ 000 $ 0 00 $ 0 00
$ 0 00
OAXACA DE JUAREZ, OAX A DE DE 2001
RECIBÍ AUTORIZO
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA NOMBRE DE LA EMPRESA
TITULAR RESPONSABLE DE AUTORIZACIÓN
PAGÚESE
TITULAR RESPONSABLE DEL PAGO
Página 74
10. ESTIMACIÓN DE OBRA.
ENCABEZADO:
NOMBRE DE LA CONTRATANTE -Nombre de la institución contratante OBRA.- Nombre completo de la obra UBICACIÓN.- Ubicación de la obra, indicando localidad y municipio CONTRATISTA.- Nombre de la empresa contratada para la realización de los trabajos CONTRATO.- Se indicara el numero de contrato asignado PERIODO DEL CONTRATO.- Periodo de ejecución de la obra, según contrato PERIODO DE RECALENDARIZACIÓN.-Periodo de ejecución autorizado por desfasamiento en la entrega del anticipo PERIODO DEL CONVENIO.- Periodo modificatorio, del convenio ( en su caso) PERIODO DE ESTIMACIÓN.- Se indicara el periodo en que se ejecutaran los trabajos que amparan la estimación FECHA.- Fecha de elaboración de la estimación, la cual deberá ser al termino de la ejecución de los trabajos contemplados en la estimación NUMERO DE LA ESTIMACIÓN.-Numero consecutivo, partiendo de 1 el cual corresponde al periodo inicial de la obra En la última estimación de obra se adicionará la leyenda "DE FINIQUITO"
CUERPO DE LA ESTIMACIÓN:
CLAVE.- clave de los conceptos de obra asignados en el PRESUPUESTO de obra o bien en su caso de conceptos fuera de catalogo el que le asigne el departamento de costos de la instancia contratante
CONCEPTO.- descripción de los conceptos de obra de manera completa según PRESUPUESTO de contrato o conceptos autorizados fuera de catalogo
UNIDAD.-umdad de los conceptos de obra, según presupuesto base
PRECIO UNITARIO.- el precio unitario de los conceptos de obra, según presupuesto de contrato, el cual no incluye I V A , y se presentará en pesos y centavos en caso de conceptos fuera de catalogo, estos serán de acuerdo a lo que se describa en el oficio de autorización de precios fuera de catalogo, emitido por la contratante
PRESUPUESTO.- volúmenes de los conceptos de obra de acuerdo al PRESUPUESTO base o bien en caso de conceptos fuera de catalogo, su volumen sera cero
ACUMULADO ANTERIOR.-Sera la suma de los volumen estimados anteriores
ESTA ESTIMACIÓN -volumen de los conceptos de obra a cobrar en la presente estimación
ACUMULADO TOTAL- suma del volumen ACUMULADO ANTERIOR de estimaciones y el de ESTA ESTIMACIÓN
EXCEDENTE .- Es el resultado de la diferencia del ACUMULADO TOTAL, menos el volumen del PRESUPUESTO
IMPORTE ESTIMADO - producto de la multiplicación de PRESUPUESTO por ESTA ESTIMACIÓN.
NOTAS EL PERIODO DE LA ESTIMACIÓN deberá estar comprendido dentro del periodo del contrato o bien dentro del periodo de la reprogramacion de lo contrario se aplicar sanciones por el atraso en la ejecución de la obra en conformidad con el contrato Se deberán realizar sumas parciales por partida de obra Los precios unitarios extraordinarios deberán agruparse en una partida que se llamara OBRA EXTRAORDINARIA" Al final de la estimación se indicara el cargo, nombre y firma de la contratista, del supervisor y del titular de la dependencia
11. RESUMEN DE ESTIMACIÓN.
ENCABEZADO: NOMBRE DE LA CONTRATANTE -nombre de la institución contratante OBRA.- nombre completo de la obra UBICACIÓN.- ubicación de la obra, indicando localidad y municipio CONTRATISTA- nombre de la empresa contratada para la realización de los trabajos DOMICILIO.- domicilio fiscal de la contratista CONTRATO.- se indicara el numero de contrato asignado PERIODO DEL CONTRATO.- periodo de ejecución de la obra, según contrato PERIODO DE RECALENDARIZACION.-penodo de ejecución autorizado por desfasamiento en la entrega del anticipo u otras causas PERIODO DEL CONVENIO.- periodo modificatorio, del convenio (en su caso) PERIODO DE ESTIMACIÓN.- se indicara el periodo en que se ejecutaran los trabajos que amparan la estimación FECHA.- fecha de elaboración de la estimación la cual deberá ser al termino de la ejecución de los trabajos contemplados en la estimación NUMERO DE LA ESTIMACIÓN -numero consecutivo, partiendo de 1 el cual corresponde al periodo inicial de la obra En la ultima estimación se adicionara la leyenda "DE FINIQUITO"
CUERPO DEL RESUMEN DE ESTIMACIÓN: CLAVE.- la clave de la partida indicada en el PRESUPUESTO de obra CAPITULO.- descripción de la partida de obra según presupuesto de contrato, siempre que la presente estimación contemple conceptos de obra incluidos en esta IMPORTE.- importe total de los conceptos de obra incluidos en cada partida IMPORTE ESTIMACIÓN- suma de los importes de los capítulos de la estimación IVA- importe del 15% de la suma de los importes de los capítulos de la estimación TOTAL ESTIMACIÓN.- es la suma del IMPORTE ESTIMACIÓN mas jVA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.- es el producto del porcentaje de los anticipos, por TOTAL ESTIMACIÓN (5 o 2 AL MILLAR POR INSPECCIÓN Y CONTROL.- es el producto del 0 005 o 0 002 por el IMPORTE ESTIMACIÓN OTRAS DEDUCCIONES.- el importe por sanciones u otros cargos TOTAL DE DEDUCCIONES.- es la suma de la amortización del anticipo, mas el 5 AL MILLAR POR INSPECCIÓN Y CONTROL NETO A RECIBIR.- es la diferencia de TOTAL ESTIMACIÓN menos TOTAL DE DEDUCCIONES el TOTAL DE DEDUCCIONES.
NOTA: EL PERIODO DE LA ESTIMACIÓN deberá estar comprendido dentro del periodo del contrato o bien dentro del periodo de la reprogramacion de lo contrario se deberán calcular y aplicar sanciones por el atraso en la ejecución de la obra.
Al final de la estimación se indicara el cargo, nombre y firma de la contratista, del supervisor y del titular de la dependencia
12. ESTADO DE CUENTA
ENCABEZADO: NOMBRE DE LA CONTRATANTE.-nombre de la institución contratante. OBRA.- nombre completo de la obra UBICACIÓN.- ubicación de la obra, indicando localidad y municipio CONTRATISTA.- nombre de la empresa contratada para la realización de los trabajos CONTRATO.- se indicara el numero de contrato asignado IMPORTE DEL CONTRATO.- importe total del contrato, incluyendo iva PERIODO DEL CONTRATO.- periodo de ejecución de la obra, según contrato PERIODO DE RECALENDARIZACION.-penodo de ejecución autorizado por desfasamiento en la entrega del anticipo IMPORTE DEL CONVENIO.-importe total del convenio que modifica el contrato PERIODO DEL CONVENIO.- periodo modificatorio, del convenio ( en su caso) IMPORTE DEL ANTICIPO.- en caso de existir sera el importe de los anticipos entregados, incluyendo el I V A FECHA.- fecha de elaboración de la estimación, la cual deberá ser al termino de la ejecución de los trabajos contemplados en la estimación No. DE ESTIMACIÓN -el numero de la presente estimación En la ultima estimación se adicionara la leyenda "DE FINIQUITO"
CUERPO DEL ESTADO DE CUENTA:
ESTIMACIÓN NUMERO.- numero de las estimaciones cobradas, incluyendo la presente estimación en tramite PERIODO DE EJECUCIÓN.- periodo que contemplan las estimaciones el cual presentara continuidad de periodos IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN.-importe total sin I VA IVA -15% del IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN TOTAL ESTIMACIÓN.- es la suma del IMPORTE ESTIMACIÓN mas IVA
DEDUCTIVAS: (5 ó 2 ) AL MILLAR.- 005 ó 0 002 sobre el importe de la estimación AMORTIZACIÓN ANTICIPOS.- se obtiene sobre el porcentaje del anticipo por el importe de la estimación OTROS.-en caso de que existan otras deducciones se indicara cual y el porcentaje de relación
Página 77
TOTAL DE DEDUCCIONES.-la suma del 5 al millar, amortización de anticipo y otras deducciones LIQUIDO A PAGAR.- la diferencia del importe de la estimación incluyendo el I V A menos el total de deducciones TOTALES: (al final de la tabla) se indicara la suma de cada uno de los rubros analizados
SALDO DEL MONTO CONTRATADO.-Ja diferencia del importe del contrato y de TOTAL ESTIMACIÓN SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO.-la diferencia entre el importe del anticipo y el total de AMORTIZACIÓN ANTICIPOS
HOJA DE se indicara el numero de hoja en análisis con relación al total de las hojas que forman el estado de cuenta de la obra
NOTA: EL PERIODO DE LA ESTIMACIÓN deberá
estar comprendido dentro del periodo del contrato o bien dentro del periodo de la reprogramación de lo contrario se deberán calcular y aplicar sanciones por el atraso en la ejecución de la obra.
Al final de la estimación se indicara el cargo, nombre y firma de la contratista, del supervisor y del titular de la dependencia
ESTADO DE CUENTA
DEPENDENCIA
OBRA:
UBICACIÓN:
CONTRATISTA:
CONTRATO No.:
IMPORTE DEL CONTRATO:
IMPORTE DEL CONVENIO:
IMPORTE DEL ANTICIPO:
PERIODO DE CONTRATO:
PERIODO DE CONVENIO:
FECHA
ESTIMACIÓN NUMERO
hSIIMACI ON
NIIMFRD PERIODO DE EJECUCIÓN
TOTALES
SALDO DEL CONTRATO
IMHUKIb ESTIMACI
ON I.V.A.15%
IUIAL ESTIMACI
DN
VOLÚMENES
uirsiAMriA ON OTROS
SALDO POR AMORTIZAR DE ANTICIPO
DEDUCCIÓN LIQUIDO A
PAGAR
HOJA DE
CONTRATISTA VO. BO. AUTORIZA
COORDINADOR DE TITULAR DE LA OBRAS DEPENDENCIA
13. NÚMEROS GENERADORES.
ENCABEZADO NOMBRE DE LA CONTRATANTE -nombre de la institución contratante OBRA.- nombre completo de la obra UBICACIÓN.- ubicación de la obra, indicando localidad y municipio CONTRATISTA.-nombre de la contratista DOMICILIO.- domicilio fiscal de la contratista CONTRATO.- se indicara el numero de contrato asignado PERIODO DE CONTRATO.- periodo de ejecución de la obra, según contrato NUMERO DE LA ESTIMACIÓN.-numero consecutivo, partiendo de 1 el cual corresponde al periodo inicial de la obra En la ultima estimación se adicionará la leyenda "DE FINIQUITO" PERIODO DE ESTIMACIÓN.- se indicara el periodo en que se ejecutaran los trabajos que amparan la estimación, dicho periodo deberá estar comprendido dentro del periodo del contrato o bien dentro del periodo de la reprogramación de lo contrario se deberán calcular y aplicar sanciones por el atraso en la ejecución de la obra. FECHA.- fecha de elaboración de la estimación, la cual deberá ser al termino de la ejecución de los trabajos contemplados en la estimación
CUERPO DE LOS NÚMEROS GENERADORES. CLAVE.- clave de los conceptos de obra asignados en el PRESUPUESTO de obra o bien en su caso de conceptos fuera de catalogo el que le asigne el depto de costos de la instancia contratante CONCEPTO.- descripción de los conceptos de obra de forma completa según presupuesto de contrato o en su caso descripción completa de los conceptos fuera de catalogo LOCALIZACIÓN.-se anotara en la columna del eje, el eje que corresponda según el croquis que corresponda al CONCEPTO , de igual forma el tramo, según corresponda dicho croquis VOLÚMENES.-se anotará de acuerdo al croquis las dimensiones del CONCEPTO , en la columna que le corresponda, asi como la UNIDAD de obra, el subtotal y total resultado de las operaciones aritméticas de los valores anotados en las columnas de largo, ancho y alto
OBSERVACIONES.-si hubiere alguna observación se anotará en esta columna Al final de la estimación se indicara el cargo, nombre y firma de la contratista y del superviso de la dependencia
DEBERÁ PRESENTAR CROQUIS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS ESTIMADOS.
Página 79
(O Lil Q¿ O Q <
111
LU O O ai LU
< X o LU
<
i o O
o z O i -
2 t-z O O
o z z o o
ü LU
Ó 1—
1 -z O o m o
§ O S LU Q .
< O z LU Q Z LU Q. LU Q
i O
< O z LU
«!
g LU
a O o o 0-
CO
o
z o Sí s fe LU
LU O O o o tx. LU Q -
z o Sí o tn
LÜ Z O o
1" LU </> en O
LU z LU S _ 1
z o o
< < O
o
< 1 -o 1—
o
< Q z 3
S O
< o X o z < o o CE
< O E
1—
LU
3
o
& o z o o
LU
! o
LU O
< —J
O X
< I—
i o o
14. BITÁCORA DE OBRA
Se presentará en copia al carbón conteniendo en cada hoja por lo menos
1 El nombre de la obra, su ubicación y el numero del contrato 2 El nombre de la contratista 3 Fecha de elaboración de la nota, la cual se encontrará
comprendida dentro del periodo de la estimación 4 Firma y antefirma del representante de la contratista y de la
contratante 5 El numero de la libreta y el folio de la hoja
Según el Reglamento de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas indica en su sección II que Artículo 93 - El uso de la bitácora es obligatorio en cada uno de los contratos de obra y servicios, debiendo permanecer en la residencia de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio, sin que la bitácora pueda ser extraída del lugar de los trabajos Artículo 94 - La bitácora se ajustará a las necesidades de cada dependencia o entidad y deberá considerar como mínimo lo siguiente
I Las originales y sus copias deberán estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de que se trate
II Se debe contar con un original para la dependencia o entidad y al menos dos copias, una para el contratista y otra para la residencia de la obra o la supervision
III Las copias deberán ser desprendidas, no así la original y
IV El contenido de cada nota deberá precisar según las circunstancias de cada caso número de clasificación, fecha, descripción del asunto, y en forma adicional, ubicación, causa solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiera y fecha de atención, así como la referencia a la nota que se contesta
Articulo 95 - Las dependencias y entidades así como el contratista deberán observar las siguientes reglas para el uso de la bitácora
II Se deberá iniciar con una nota especial relacionando como mínimo la fecha de apertura, datos generales de las partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado, domicilios y telefonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y de las características del sitio donde se desarrollan, asi como la inscripción de los documentos que identifiquen oficialmente al personal técnico
Página 80
que estará facultado como representante de la contratante y del contratista para la utilización de la bitácora, indicando a quien o a quiénes se delega esta facultad
III Todas las notas deberán numerarse en forma senada y fechada consecutivamente, respetando sin excepción el orden establecido,
IV Las notas o asientos deberán efectuarse claramente, con tinta indeleble, letra de molde legible y sin abreviaturas,
V Cuando se cometa algún error de escritura, de intención o redacción, la nota deberá anularse por quien la emite, abriendo de inmediato otra nota con el número consecutivo que le corresponda y con la descripción correcta,
VI Las notas cuya original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras, será nula,
Vil No se deberá sobre poner ni añadir texto alguno a las notas de bitácora, ni entre renglones, márgenes o cualquier otro sitio, de requerirse, se deberá abrir otra nota haciendo referencia a la de origen
VIII Se deberán cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el llenado de las mismas,
IX Una vez firmadas las notas de bitácora, los interesados podran retirar sus respectivas copias,
X Cuando se requiera, se podran validar oficios, minutas, memoranda y circulares, refiriéndose al contenido de los mismos, o bien, anexando copias,
XI El compromiso es de ambas partes y no puede evadirse esta responsabilidad Asimismo, deberá utilizarse la bitácora para asuntos trascendentales que deriven del objeto de los trabajos en cuestión,
XII Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solución será posterior, debiendo en este ultimo caso, relacionar la nota de resolución con la que le de origen, y
XIII El cierre de la bitácora, se consignara en una nota que de por terminados los trabajos
Artículo 96 - Para cada una de las bitácoras se deberá especificar y validar el uso de este instrumento, precisando como mínimo los siguientes aspectos, los cuales deberán asentarse inmediatamente después de la nota de apertura I Horario en el que se podrá consultar y asentar notas, el que
deberá coincidir con las jomadas de trabajo de campo, II Establecer un plazo máximo para la firma de las notas,
debiendo acordar las partes que se tendrán por aceptadas vencido el plazo,
III. Prohibir la modificación de las notas ya firmadas, así sea por el responsable de la anotación original, y
IV. Regular la autorización y revisión de las estimaciones, números generadores, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato, así como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente que deban implementarse.
Artículo 97.- Por lo que se refiere a contratos de servicios, la bitácora deberá contener como mínimo las modificaciones autorizadas a los alcances del contrato, las ampliaciones o reducciones de los mismos y los resultados de las revisiones que efectúe la dependencia o entidad, así como las solicitudes de información que tenga que hacer el contratista, para efectuar las labores encomendadas.
Página 81
DEPENDENCIA
FOLIO No.
LIBRETA No. DE
OBRA:
UBICACIÓN:
CONTRATO No.
CONTRATISTA:
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO CROQUIS
15. REPORTE FOTOGRÁFICO.
ENCABEZADO
NOMBRE DE LA CONTRATANTE.-nombre de la institución contratante. OBRA.- nombre completo de la obra UBICACIÓN.- ubicación de la obra, indicando localidad y municipio. CONTRATO.- se indicara el numero de contrato asignado. ESTIMACIÓN.-numero de estimación, consecutivo, partiendo de 1 el cual corresponde al periodo inicial de la obra. En la última estimación se adicionará la leyenda "DE FINIQUITO". PERIODO DE EJECUCIÓN.- se indicara el periodo en que se ejecutaran los trabajos que amparan la estimación, dicho periodo deberá estar comprendido dentro del periodo del contrato o bien dentro del periodo de la reprogramación, de lo contrario se deberán calcular y aplicar sanciones por el atraso en la ejecución de la obra. FECHA.- fecha de elaboración de la estimación, la cual deberá ser al termino de la ejecución de los trabajos contemplados en la estimación.
CUERPO DEL REPORTE FOTOGRÁFICO
ESPACIO PARA FOTOGRAFÍA.-anexar fotografía de los conceptos de mayor valor de la estimación. DESCRIPCIÓN.- Clave y descripción detallada del concepto expuesto en la imagen, el cual deberá corresponder a la descripción indicado en el presupuesto de obras o bien a la indicada en los conceptos fuera de catalogo.
NOTAS: para evitar modificaciones a la fotografía, esta no deberá ser digital. Se deberá presentar reporte fotográfico de todos los conceptos de obra a cobras en la estimación, o por lo menos los de mayor importe.
Al final de la estimación se indicara el cargo, nombre y firma de la contratista y del supervisor de la dependencia.
Página 82
DEPENDENCIA
REPORTE FOTOGRÁFICO
CONTRATISTA SUPERVISOR
16. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA.
ENCABEZADO NOMBRE DE LA CONTRATANTE -nombre de la institución contratante FECHA.- fecha de elaboración del acta de entrega-recepción HOJA - se indicara el numero de hoja con relación al total de las hojas que forman el acta de entrega recepción
DATOS DE LA OBRA ESTADO.- el estado en el cual está situada la obra, que para este caso es el estado de Oaxaca PROGRAMA.-sera de acuerdo al citado en el contrato de obra SUBPROGRAMA.- será de acuerdo al citado en el contrato de obra NOMBRE DEL PROYECTO.-el nombre del proyecto o de la obra según el contrato de obra LOCALIDAD.- nombre de la localidad en donde se realizaron los trabajos MUNICIPIO.- nombre del municipio a que pertenece la LOCALIDAD MODALIDAD DE EJECUCIÓN.-de acuerdo a la asignada en el contrato de obra FECHA DE INICIO.- la marcada en el contrato de obra FECHA DE TERMINACIÓN.- la marcada en el contrato de obra
CUERPO DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN. *EN LA LOCALIDAD DE rellenar con DATOS DE LA OBRA, así como la hora, el día y el lugar ENTREGA.- anotar los datos solicitados de la dependencia ejecutora y la empresa contratista RECIBE.- anotar los datos solicitados de la Jurisdicción Sanitaria DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO.- breve descripción de los trabajos ejecutados
PARTICIPANTES.- si hubiere algún participante, se anotará en este espacio INVERSIÓN EJERCIDA.- se anotara el año a que corresponda , el monto total y el monto si es federal, estatal, comunidad o conjuntos, anotando el importe, ENTREGA-RECEPCIÓN.- anotar datos de la persona quien recibe
NOTA EN CASO DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA NO SEA LOS S S O SE DEBERÁ ANOTAR EL VISTO BUENO POR LA SUBDIRECCION DE
OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Pagina 83
ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA
Estado Oaxaca Programa Subprograma_ Nombre del Proyecto
Modalidad de ejecución
Fecha de inicio Fecha de Terminación
En la localidad de correspondiente al Municipio de
, del Estado de Oaxaca, siendo las Horas del día del año , se reunieron en el
Los siguientes CC Representantes de las entidades que intervienen en la Entrega Recepción del proyecto mencionado
Entrega: El Municipio de representado por el C
cuyo cargo es el de la localidad, y la compañía contratista representada por el C cuyo cargo es, Recibe: La Jurisdicción Sanitaria Numero _ representada por elC
con cargo de
Visto Bueno: Por la
representada por el C con cargo de
Si el Proyecto fue ejecutado por contrato y/o administración municipal
Nombre de la compañía R F C Representada por el C
cuyo cargo es
Por la Autoridad Municipal de Representada por el C
con cargo de
Página 84
Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan en el acta Entrega-Recepción del Proyecto, mediante la suscripción del presente Documento, y con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas
Descripción del Proyecto Arquitectónico:
Participantes:
Una vez verificada la Obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la Obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversion ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento La presente Acta no exime al Municipio o Compañía Constructora del Proyecto, de los defectos o VICIOS Ocultos que resultaren en los mismos y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno de la Federación, los representantes de la entidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de la Dependencia Federal Normativa, podran firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento Entrega Recepción El Gobierno Municipal por medio de esta acta y en este momento, hace entrega a la Jurisdicción Sanitaria N"
de los Servicios de Salud de Oaxaca quien sera la entidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien recibe de (conformidadH ), CondicionadaH ) por las causas siguientes
Que dando trabajos pendientes de ejecuta
Entrega Recibe
Autoridad Municipal
Visto Bueno Testigo
Contraloría General
17. GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS
La ley de Obras publicas y servicios relacionados con las mismas indican textualmente en su:
ARTÍCULO 66.- Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable
Los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, los contratistas, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos, presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello
Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de renta fija
Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos En igual plazo quedara automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, según sea el caso
Quedaran a salvo los derechos de las dependencias y entidades para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su JUICIO corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este artículo
En los casos señalados en los artículos 42, fracciones IX y X, y 43 de esta Ley, el servidor publico que haya firmado el contrato, bajo su responsabilidad, podra exceptuar a los contratistas de presentar la garantía a que se refiere este articulo
Página 85
18. SABANA DE FINIQUITO.
ENCABEZADO
NOMBRE DE LA CONTRATANTE -nombre de la institución contratante OBRA.- nombre completo de la obra UBICACIÓN.- ubicación de la obra, indicando localidad y municipio CONTRATISTA.- nombre de la empresa contratada para la realización de los trabajos CONTRATO.- se indicara el numero de contrato asignado PERIODO DEL CONTRATO.- periodo de ejecución de la obra, según contrato PERIODO DE RECALENDARIZACIÓN.-periodo de ejecución autorizado por desfasamiento en la entrega del anticipo PERIODO DEL CONVENIO.- periodo modificatorio, del convenio (en su caso) FECHA.- fecha de elaboración de la estimación, la cual deberá ser al termino de la ejecución de los trabajos contemplados en la estimación numero de la estimación -numero consecutivo, partiendo de 1 el cual corresponde al periodo inicial de la obra no se podran saltar la numeración (ver ley)
CUERPO DE LA SABANA DE FINIQUITO.
CLAVE.- clave de los conceptos de obra asignados en el PRESUPUESTO de obra o bien en su caso de conceptos fuera de catalogo el que le asigne el depto de costos de la instancia contratante
CONCEPTO.- descripción de los conceptos de obra en descripción recortada según PRESUPUESTO de contrato o de conceptos autorizados fuera de catálogo
PRESUPUESTO BASE
UNIDAD.-umdad de los conceptos de obra, según presupuesto base
VOLUMEN.- es el volumen de obra asignado en el PRESUPUESTO de obra o bien en su caso de conceptos fuera de catalogo el que le asigne el depto de costos de la instancia contratante
PRECIO UNITARIO.- el precio unitario de los conceptos de obra, según presupuesto de contrato , el cual no incluye iva , y se presenta en pesos
y centavos en caso de conceptos fuera de catalogo, estos serán de acuerdo a lo que se describa en el oficio de autorización de precios fuera de catalogo, emitido por la contratante
TOTAL.- es el importe resultado de multiplicar la CANTIDAD por PRECIO UNITARIO
ESTIMACIONES.
ESTIMACIÓN # 1.-volumen de los conceptos de obra cobrados en la estimación VOLUMEN DE ESTIMACIÓN #1 - es el volumen ejecutado en dicha estimación
TOTAL ESTIMACIÓN # 1.- es el importe resultado de multiplicar el VOLUMEN DE ESTIMACIÓN #1 por el PRECIO UNITARIO
TOTALES.
VOLUMEN.- es la suma total de los VOLÚMENES ejecutados por ESTIMACIÓN 1,2,3, etc
IMPORTE.- suma de los totales de ESTIMACIONES #1, 2 3,etc
VOLUMEN EJECUTADO.
MAS.- es el volumen ejecutado de mas respecto a la diferencia de VOLUMEN TOTALES y VOLUMEN DE PRESUPUESTO BASE MENOS.- es el volumen ejecutado de menos respecto a la diferencia VOLUMEN DE PRESUPUESTO BASE y VOLUMEN TOTALES
NOTAS Al final de la estimación se indicara el cargo, nombre y firma de la contratista, del responsable técnico y del titular de ia dependencia
19. PRESUPUESTO DEFINITIVO
El presupuesto de obra deberá contener: En el Encabezado:
5. Deberá presentar el título "PRESUPUESTO DEFINITIVO DE OBRA"
6. Nombre de la instancia contratante. 7. Los datos de la obra como son; su nombre, ubicación, número de
licitación y ejercicio fiscal. 8. Nombre de la empresa ejecutora y de su representante legal.
En el cuerpo del presupuesto: 7. En el cuerpo del presupuesto se indicará la clave, descripción,
unidad de medida, el volumen de obra, el precio unitario y el importe total por cada concepto, sin incluir I.V.A. y corresponderá a los realmente ejecutados, incluyendo los que están fuera del catalogo original.
8. La clave del concepto que le asigne la instancia contratante. 9. La descripción de los conceptos deberá indicar si incluye material,
mano de obra, herramienta , equipo, pruebas, limpieza, acopio de material de desperdicio y acarreo a primer estación.
10. La unidad podrá ser; ML, M2, M3, PZA, SALIDA, TRAMO, KG., TON., evitando utilizar la unidad LOTE, en cuyo caso se deberá indicar en la descripción el alcance detallado del concepto de obra.
11. los volúmenes de obra se manejarán con 4 décimas y el precio unitario asi como el importe por cada concepto se manejará con 2 décimas.
12. los conceptos de obra se agruparán por partida según la naturaleza de los trabajos y el tipo de oficial que realiza el trabajo.
13. Se realizará una sumatoria parcial por cada partida de obra
Al final del presupuesto: 6. Se indicará la suma total, el I.V.A. y el importe total de la obra.
El cargo, firma y antefirma del Representante de la empresa constructora.
Página 87
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE OBRA OBRA UBICACIÓN NO. CONTRATO EMPRESA PROGRAMA: REPRESENTANTE:
SUBPROGRAMA:
i t Q i l l ' É ^ l W ^ ^ D E S C i J P C f ^ ' * ^ ^UNjOAD GANffPAjfMPttJ.,,,,'' |¡P?0'rtrE;
PARTIDA: XXXXXXXXXXXXXXXXX
aaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaa 0.0000 $0.00 $0.00 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
bbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbb 0.0000 $0.00 $0.00
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
parcial por partida $0.00
PARTIDA: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
aaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaa 0.0000 $0.00 $0.00 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
bbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbb 0.0000 $0.00 $0.00
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
parcial por partida $0.00
suma total $0.00
I.V.A. $0.00
Total Presupuesto $0.00
(IMPORTE DEL PRESUPUESTO EN LETRA)
FIRMA DEL REPRESÉNTATE LEGAL
20. CONSTANCIA DE NO ADEUDO A LA COMUNIDAD
En la cual se indicará por lo menos 1 En hoja membreteada de la autoridad municipal o del
directivo responsable de la recepción del edificio entregado 2 Dirigido A QUIEN CORRESPONDA 3 Indicando de la obra, nombre, ubicación (localidad y
municipio) y número de contrato 4 debe indicar que SE HACE CONSTAR EL NO ADEUDO A
LA COMUNIDAD tanto de las autoridades de la localidad como de las personas que tuvieron relación de negociación con la contratista
5 El Cargo, Firma y antefirma de las autoridades que avalan la constancia
Página 88
INSTANCIA CONTRATANTE
OFICIO NO
ASUNTO CONSTANCIA DE NO ADEUDO A LA COMUNIDAD
A QUIEN CORRESPONDA
EL QUE SUSCRIBE C , PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE , POR ESTE CONDUCTO
HAGO CONSTAR EL NO ADEUDO A LA COMUNIDAD
POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA QUIEN ESTUVO A CARGO DE LA
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, " ", DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE LA FECHA A LA FECHA
LA CUAL REALIZA BAJO EL CONTRATO NO DE FECHA DE DEL
PRESENTE AÑO, LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS CORRESPONDIENTES
SIN MAS POR EL MOMENTO Y A PETICIÓN DEL INTERESADO SE EXTIENDE LA PRESENTE A LOS DÍAS DEL MES DE
DE 200
A T E N T A M E N T E . SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
NOMBRE DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL CARGO DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL
C c p -
21. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE CONCRETOS
PRUEBAS DE ESPECÍMENES
Los concretos se designaran de acuerdo con la carga unitaria de ruptura a la compresión (fe), determinada a la edad de 28 días
El instituto obtendrá las probetas de ensaye con la frecuencia que considere necesaria, pero llenando los siguientes requerimientos mínimos
1.- Se tomará una prueba por cada 10 m3 de colado para cada concreto de diferente f e y para cada frente de colado.
2 - Se tomará una prueba por cada bachada de camion revolvedor
3 - Cada prueba contará de 3 especímenes
4 -Se basara en las resistencias a compresión axial de cilindros fabricados, curados en campo en las mismas condiciones de curado de la estructura y aprobados de acuerdo a las normas NOM C 160, Nom C 83, en un laboratorio autorizado por los Servicios de Salud de Oaxaca
a) Si el concreto se fabricó con cemento tipo I los ensayes se efectuaran a los 28 días de edad para obtener la resistencia de proyecto
b) Si se elaboró con cemento tipo III se emplean acelerantes a los 14 días Por cada tipo de concreto de acuerdo a la granulometría de sus agregados y fe se tomara como mínimo una prueba que constara de dos especímenes para cada caso
Página 89
22. GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACION
Nombre y cargo del representante Nombre y cargo del representante legal o administrador de la empresa
Empresa Nombre de la empresa representada
Localidad Nombre de ia localidad donde se encuentre ubicada la obra
Municipio Nombre del municipio donde pertenezca la localidad
Num De contrato Número del contrato asignado
Fecha Fecha en que fue firmado el contrato
Descripción del concepto Descripción del concepto de impermeabilización contratado
Área Area impermeabilizada en metros cuadrados (M2)
Vigencia Vigencia de la garantía en años, la garantía dependerá del espesor del impermeabilizante para el de 3 5 MM ocho años, para el de 4 0 MM diez años y para el de 4 5 MM doce años
Fecha de inicio Fecha de inicio de la garantía
Fecha de vencimiento Fecha en que vence la garantía
Fecha de elaboración Fecha en que fue elaborada la garantía del impermeabilizante
GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACION (EN HOJA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA)
El que suscribe , con cargo de de la empresa
extiende mediante el presente documento la garantía por los trabajos de impermeabilizacion efectuados en el centro de salud ubicado en la localidad de , municipio de , Oaxaca y que me fueron contratados al amparo del contrato No
de fecha , bajo la siguiente especificación
Descripción del concepto , en un area de M2
La presente garantía tiene una vigencia de años, a partir de y con vencimiento el
, de acuerdo a la siguiente cobertura
a) Contra defectos de fabricación y/o mala calidad de los materiales aplicados
b) Contra fallas originadas por la incorrecta aplicación c) Por las fallas originadas por el mal acabado de las losas y/o la
incorrecta preparación previa de la superficie d) Contra defectos originados por fenómenos atmosféricos a los que
por naturaleza de uso este sujeto e) Contra fallas provocadas por problemas estructurales del inmueble,
que sean imputables a esta empresa, o por la acción y/o reacción de los materiales empleados en la construcción del inmueble
f) No serán cubiertas por la presente garantía, las fallas originadas por trabajos de albañilena, plomería o electricidad posteriores a la entrega, ni por manejo inadecuado de objetos pesados que puedan provocar daños en el sistema de impermeabilizacion
Fecha de elaboración de la garantía
Firma del representante legal de la empresa Nombre de la empresa y Del representante legal
Página 90
ANEXO ESTADÍSTICO
CONTENIDO: Se presentan como anexos, los datos estadísticos respecto el análisis de los tiempos requeridos para el trámite documental por cada dependencia involucrada en la revisión documental, al tipo de errores presentados en la integración documental de estimaciones de obra ,así como, los factores de In directos, financiamiento y utilidad aplicados por los constructores en la integración de sus propuestas de obra en los últimos 3 años.
Página 92
ANEXO 1.1 TIEMPO REQUERIDO PARA EL TRÁMITE DE ESTIMACIONES
EN REVISIÓN DE ESTIMACIONES (COSTOS Y ADMINISTRATIVO) El tiempo de revisión de estimaciones de costos y administrativo que mas se repitió fue de 6 días, el 50% de las estimaciones se tardaron por encima de 6 días y el restante 50% se situó por debajo de este valor. En promedio las estimaciones se revisaron por 9.0 días, así mismo los tiempos se desvían de este valor en 6 días. Ninguna revisión tardó menos de 1 día ni mas de 43 días.
EN REVISIÓN DE ESTIMACIONES (SUPERVISIÓN) El tiempo requerido para la revisión de estimaciones que mas se repite fue de 1 día, el 50% de las estimaciones se tardan por encima de 3 días, y el restante 50% se sitúa por debajo de este valor. En promedio las estimaciones se tardan 3.6 días, así mismo se desvían de este valor 3.1 días, ninguna revisión tarda menos de 1 día ni más de 22 días.
TIEMPO DE CORRECCIÓN DE ESTIMACIONES (CONTRATISTA) El tiempo adicional requerido por el contratista para la corrección documental a causa de errores detectados, que mas se repite es de 2 días, el 50% de las estimaciones requieren por encima de 5 días para su corrección y el 50% restante requieren por debajo de este valor. En promedio la corrección documental requiere 7.2 días, así mismo se desvían de este valor 6.0 días, teniendo como tiempo mínimo de corrección cero días y un máximo de 43 días.
TIEMPO DE TRAMITE DE ESTIMACIONES El tiempo que más se repite para el trámite de estimaciones, elaboración de oficios y envío del documental a la dependencia normativa es de 2 días, el 50% de las estimaciones requiere por encima de 4 días y el 50% restante requiere por debajo de este valor, en promedio para el trámite documental se requiere 6.4 días, así mismo se desvían de este valor 10.61 días, ningún trámite tarda menos de un día ni mas de 69 días.
REINGRESO POR DETECCIÓN DE ERRORES El número de veces que reingresa la documentación por corrección de errores que mas se repite es de 3 veces, el 50% de las estimaciones reingresa encima de 3 veces y el 50% restante reingresan por debajo de este valor, en promedio reingresan para corrección 3.3 veces, así mismo se desvían 0.80 veces, ninguna estimación reingresa menos de una vez ni mas de 6 veces.
Página 93
ANEXO 1.2 TIEMPO REQUERIDO PARA EL TRÁMITE DE LA ULTIMA ESTIMACIÓN Y EL FINIQUITO
EN REVISIÓN DE ESTIMACIONES (COSTOS Y ADMINISTRATIVO) El tiempo de revisión de estimaciones de costos y administrativo que mas se repitió fue de 4 días, el 50% de las estimaciones se tardaron por encima de 9 días y el restante 50% se situó por debajo de este valor. En promedio las estimaciones se revisaron por 9.3 días, así mismo los tiempos se desvían de este valor en 5.5 días. Ninguna revisión tardó menos de 1.0 día ni mas de 23 días.
EN REVISIÓN DE ESTIMACIONES (SUPERVISIÓN) El tiempo requerido para la revisión de estimaciones que mas se repite fue de 1 día, el 50% de las estimaciones se tardan por encima de 2 días, y el restante 50% se sitúa por debajo de este valor. En promedio las estimaciones se tardan 3.4 días, así mismo se desvían de este valor 3.7 días, ninguna revisión tarda menos de cero días ni más de 22 días.
TIEMPO DE CORRECCIÓN DE ESTIMACIONES (CONTRATISTA) El tiempo adicional requerido por el contratista para la corrección documental a causa de errores detectados, que mas se repite es de 5 días, el 50% de las estimaciones requieren por encima de 8 días para su corrección y el 50% restante requieren por debajo de este valor. En promedio la corrección documental requiere 13.8 días, así mismo se desvían de este valor 16.2 días, teniendo como tiempo mínimo de corrección un día y un máximo de 87 días.
TIEMPO DE TRAMITE DE ESTIMACIONES El 50% de las estimaciones requiere por encima de 8 días y el 50% restante requiere por debajo de este valor, en promedio para el trámite documental se requiere 20.2 días, así mismo se desvían de este valor 22.2 días, ningún trámite tarda menos de un día ni mas de 61 días.
REINGRESO POR DETECCIÓN DE ERRORES El número de veces que reingresa la documentación por corrección de errores que mas se repite es de 4 veces, el 50% de las estimaciones reingresa encima de 3.5 veces y el 50% restante reingresan por debajo de este valor, en promedio reingresan para corrección 3.5 veces, así mismo se desvían 0.98 veces, ninguna estimación reingresa menos de 2.0 veces ni mas de 6 veces.
Página 94
ANEXO 1.3 TIEMPO REQUERIDO PARA LA VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES
EN VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES (COSTOS, ADMINISTRATIVO Y SUPERVISIÓN) El tiempo de validación de estimaciones de costos, administrativo y supervisión que mas se repitió fue de 1 días, el 50% de las estimaciones se tardaron por encima de 4 días y el restante 50% se situó por debajo de este valor. En promedio las estimaciones se revisaron por 4.9 días, así mismo los tiempos se desvían de este valor en 4.7 días. Ninguna revisión tardó menos de 1.0 día ni mas de 26 días.
TIEMPO DE TRAMITE DE ESTIMACIONES El tiempo que más se repite para el trámite de estimaciones, elaboración de oficios y envío del documental a la dependencia encargada del pago es de 1 días, el 50% de las estimaciones requiere por encima de 2 días y el 50% restante requiere por debajo de este valor, en promedio para el trámite documental se requiere 4.3 días, así mismo se desvían de este valor 7.8 días, ningún trámite tarda menos de un día ni mas de 40 días.
ANEXO 1.4 TIEMPO REQUERIDO PARA LA VALIDACIÓN DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN Y EL FINIQUITO
EN VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES (COSTOS, ADMINISTRATIVO Y SUPERVISIÓN) El tiempo de validación de estimaciones de costos, administrativo y supervisión que mas se repitió fue de 1 días, el 50% de las estimaciones se tardaron por encima de 4 días y el restante 50% se situó por debajo de este valor. En promedio las estimaciones se revisaron por 5.1 días, así mismo los tiempos se desvían de este valor en 4.4 días. Ninguna revisión tardó menos de 1.0 día ni mas de 19 días.
TIEMPO DE TRAMITE DE ESTIMACIONES El tiempo que más se repite para el trámite de estimaciones, elaboración de oficios y envío del documental a la dependencia encargada del pago es de 1 días, el 50% de las estimaciones requiere por encima de 6 días y el 50% restante requiere por debajo de este valor, en promedio para el trámite documental se requiere 14.0 días, así mismo se desvían de este valor 15.1 días, ningún trámite tarda menos de cero días ni mas de 54 días.
Página 95
ANEXO 1.5 TIEMPO REQUERIDO PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES POR PARTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EROGACIÓN
EL PAGO DE ESTIMACIONES DE CUALQUIER TIPO POR LA DEPENDENCIA PAGADORA El tiempo de trámite de pago de estimaciones que mas se repitió fue de 5 días, el 50% de las estimaciones se tardaron por encima de 7.5 días y el restante 50% se situó por debajo de este valor. En promedio las estimaciones se revisaron por 13.0 días, así mismo los tiempos se desvían de este valor en 10.6 días. Ninguna revisión tardó menos de 2.0 día ni mas de 38 días.
ANEXO 1 1
REVISION DE ESTIMACIONES DE OBRA
--
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36 37
38
39
40 41
.8 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE LA BILIOTECA DE ENFERMERÍA Y DE (
REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CERRO PR'
CONSTRUCCIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO EN MEDIA TENSIO
REMODELACION DE CLÍNICA DISPLACÍA, PLAZA CÍVICA 0 E
CONSTRUCCIÓN DEPUENTE PEATONAL BUSTAMANTE
CONSTRUCCIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO EN MEDIA TENSIC
REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL AURELIO VALDIVIESO
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD UN NÚCLEO BAS (
CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DE COLECTOR SANITAR C
CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE COMPUTO EN LA ESC SE(
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE UN NÚCLEO B,
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMPUTO FACULTAD DE
REHABILITACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUARE
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMPUTO FACULTAD DE
REHABILITACIÓN DEL MUSEO
CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIÓN DE POLICÍA
CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUCIÓN VIAL FLUJO CONTINUC
TERMINACIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD
DISTRIBUIDOR VIAL
REHABILITACIÓN DE INSTALCION HIDROSANITARIA DR AU
CONSTRUCCIÓN DE MAMPARAS PARA DIFUSIÓN DE 0 P
CONSTRUCCIÓN DE ESPECIALIDAD PARA DIFUSIÓN DE 0
CONSTRUCCIÓN DE ESPECTACULARES PARA PUBLICIDAC
RESTAURACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ
ESTUDIOS PARA DIVERSAS OBRAS "CIRCUITO VIAL SANTÍ
AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD URBANO
REHABILITACIÓN DE TEMPLO CATÓLICO
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
TERMINACIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD
REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS
REHABILITACIÓN DE HOSPITAL
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
REMODELACION DE LA COORDINACIÓN ESTATAL A FAVOF
CONSTRUCCIONES CENTRO DE CONVENCIONES
\ Q
SAN BARTOLO SOYALTEPEC
OAXACA DE JUAREZ
EJUTLA DE CRESPO
SAN MIGUEL CHICAHUA NOCHIXTL/
SANTA CRUZ, SANTA MARIA HUATU
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
PUERTO ESCONDIDO
OAXACA DE JUAREZ
SANBALTAZARYATZACHI
OAXACA DE JUAREZ
TLACOLULA DE MATAMOROS
ASUNCION OCOTLAN
OAXACA DE JUAREZ
GUELATAO DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
GUELATAO DE JUAREZ
EX- INGENIO LOPEZ PORTILLO, EL I
XOXOCOTLAN
SAN FRANCISCO TEOPAN
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO
ESCOLARA SANTA MARIA CHIMALAF
SAN JUAN JUQUILAVIJANOS
SAN BLAS ATEMPA
SAN PABLO COATLAN
SAN MARTIN HUEMELULPAM
SAN VICENTE NUÑU OAX
SAN PEDRO YUCUNAMA
SANTIAGO JAMILTEPC
PUERTO ESCONDIDO
REYES MANTECÓN
SAN JOSÉ AYUQUILA
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
z
66,266
101,092
37,842
241,108
543,968
20,553
543,103
348,932
218,276
102,390
112,324
120,035
94,654
228,564
133,476
224,293
114,199
60,002
452,836
32,875
4,548,690
10,715
811,518
1,453,459
787 278
684,050
36,253
63 946
319,774
359,599
206,015
383,979
65,151
26,380
25,292
287,250
2,587,156
45,638
48,926
58,667
853,983
Página 96
32
26
13
11
47
38
72
33
67
91
42
65
56
17
58
53
19
56
77
3
06
59
20
93
13
03
75
36
64
58
42
41
81
71
40
01
41
05
87
81
57
5 u i se
o <a m ce o z
26-Nov-01
07-Dic-01
28-Nov-01
07-Dic-01
05-Dic-OI
23-Nov-OI
26-Nov-OI
10-DIC-01
19-Nov-OI
29-Nov-OI
19-Nov-OI
28-Nov-01
23-Nov-OI
30-Nov-OI
22-Nov-01
30-Nov-OI
22-Nov-01
12-Nov-01
23-Nov-OI
29-Nov-OI
15-NOV-01
12-Nov-01
19-Nov-OI
19-Nov-OI
19-Nov-OI
20-Oct-01
05-Nov-OI
12-Nov-01
08-Nov-01
13-Nov-OI
08-Nov-01
29-Oct-01
07-Nov-OI
30-Oct-01
30-Oct-01
31-Oct-01
23-Oct-01
18-Oct-01
26-Oct-01
17-Oct-01
17-Oct-01
z o
1 o 28-Nov-01
15-Dic-01
30-Nov-OI
14-Dic-OI
07-Dic-OI
29-Nov-OI
05-Dic-OI
13-Dic-OI
28-Nov-01
07-Dic-OI
23-Nov-OI
01-DIC-01
30-NOV-01
02-DIC-01
29-Nov-OI
03-DIC-01
29-Nov-OI
14-NOV-01
28-Nov-01
03-Dic-OI
25-Nov-OI
16-NOV-01
23-Nov-OI
23-NOV-01
23-Nov-OI
25-Oct-01
13-Nov-OI
16-Nov-01
15-Nov-OI
16-Nov-01
14-Nov-01
01-Nov-01
08-Nov-01
06-Nov-01
06-Nov-01
06-Nov-01
30-Oct-01
24-Oct-01
29-Oct-01
18-Oct-01
18-Oct-01
it.
-, Oí
O 35 '
29-Nov-O
18-Dic-O
01-Dic-01
17-Dic-OI
08-Dic-01
01-Dic-O
08-Dic-O
14-Dic-O
30-Nov-O
08-Dic-01
01-Dic-01
10-DIC-01
03-Dic-O
03-Dic-O
01-Dic-O
03-Dic-01
01-Dic-01
19-Nov-OI
29-Nov-OI
05-Dic-O
26-Nov-O
16-Nov-O
26-Nov-01
26-Nov-01
26-Nov-01
14-Nov-OI
13-Nov-OI
19-Nov-O
19-Nov-OI
19-Nov-OI
14-Nov-01
09-Nov-OI
10-Nov-01
06-Nov-01
06-Nov-01
07-Nov-OI
06-NOV-01
3l-Oct-01
05-Nov-OI
20-Oct-01
23-Oct-01
z o
03-Dic-OI
20-Dic-01
12-DIC-01
24-Dic-OI
19-Dic-OI
07-Dic-O
15-Dic-OI
17-Dic-OI
01-DIC-01
12-Dic-01
12-Dic-01
12-DIC-01
11-DIC-01
11-DIC-01
07-Dic-OI
11-Dic-01
07-Dic-01
30-Nov-OI
30-Nov-OI
06-DIC-01
28-NOV-01
19-Nov-OI
28-Nov-01
28-Nov-OI
28-Nov-01
21-Nov-01
21-Nov-01
20-Nov-01
21-Nov-01
20-Nov-01
19-Nov-OI
13-Nov-OI
13-Nov-OI
09-Nov-OI
09-Nov-OI
07-Nov-OI
08-Nov-01
06-NOV-01
07-Nov-01
24-Oct-01
25-Oct-01
f
s , v>
05-Dic-OI
20-Dic-01
13-Dic-OI
26-Dic-01
20-Dic-01
10-Dic-O
18-Dic-O
19-Dic-O
02-Dic-01
14-Dic-OI
13-Dic-OI
12-Dic-01
12-Dic-O
11-Dic-O
10-DIC-01
11-DIC-01
10-Dic-01
04-DIC-01
01-DIC-01
06-Dic-O
30-Nov-O
26-Nov-01
28-Nov-01
28-Nov-01
28//11/01
22-Nov-01
22-Nov-01
23-Nov-OI
22-Nov-01
21-Ene-01
19-Nov-OI
13-Nov-OI
14-Nov-01
09-Nov-01
09-Nov-OI
07-Nov-01
12-NOV-01
08-Nov-01
08-NOV-01
25-Oct-01
30-Oct-01
o
11-Dic-01
26-Dic-01
13-Dic-OI
20-Dic-01
07-Dic-OI
17-Dic-OI
02-Dic-01
02-Dic-01
27-NOV-01
23-Nov-OI
26-Nov-01
07-Nov-OI
25-Oct-01
•o ... z
19-Dic-OI
26-Dic-OI
18-Dic-01
20-Dic-OI
08-Dic-01
17-Dic-OI
04-Dic-01
29-Nov-OI
28-Nov-01
26-Nov-01
09-Nov-OI
25-Oct-01
* DEV
OLU
CIÓ
N 4
21-Dic-O I
18-Dic-O
11-DÍC-O
ANEXO 1 1
REVISION DE ESTIMACIONES DE OBRA rrr
42
43
44
45
46
47
48
49
50
5
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
CONSTRUCCIÓN DE LA FORD Na 187
TERMINACIÓN HOSPITAL INTEGRAL 12 CAMAS
AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD URBANO
REINSTALACIÓN DE ESPECTACULARES PARA PUBLICIDAD
CONSTRUCCIÓN DE UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ CAMPl
TERMINACIÓN DE HOSPITAL 12 CAMAS
TERMINACIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL 30 CAMAS 2a ETAPA
CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL DE FLUJO CONT í
CONSTRUCCIÓN DE CLUB POPULAR Y CANCHAS DE TEN í
CONSTRUCCIÓN DE 2 AIULAS REGIONALES ESCUELA PR l\
RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR RED DE ALCANTARILLADC
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA
CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS PROVISIONALES
TERMINACIÓN DE UNIDAD AUXILIAR DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO SOLIDARIDAD 2a ETAPA
TERMINACIÓN DE LA ALBERGA OLÍMPICA
CONSTRUCCIÓN DE PANADERÍA DIF
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO ALFOMBRADO
REHABILITACIÓN EDIFICIO DE FACULTAD DE DERECHO Y (
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS EN LA I
TERMINACIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE RED DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELE(
REHABILITACIÓN DE HOSPITAL AURELIO VALDIVIESO
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO
CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DE COLECTOR SANITARK
CONSTRUCCIÓN DE UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD
REHABILITACIÓN DE INSTALCION HIDROSANITARIA DRAU
REHABILITACIÓN DE AIRE ACONDICINADO DR AURELIO W
AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD URBANO
TERMINACIÓN DE ALBERGA OLÍMPICA
CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIÓN DE POLICÍA
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD
REMODELACION DE LA COORDINACIÓN ESTATAL A FAVOF
CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL DE FLUJO CONTIÍ
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
t s -
—•
SAN ANTONIO CUAJIMOLOYAS
CHALCATONGO DE HIDALGO
SNTO DOMINGO CHIHUITAN
OAXACA DE JUAREZ
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
CHALCATONGO DE HIDALGO
MAGDALENA TEITIPAC
ASUNCION NOCHIXTLAN
XOXOCOTLAN
OAXACA DE JUAREZ
PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO TEUT
OAXACA DE JUAREZ
SAN PEDRO POCHUTLA
SAN JUAN DEL RIO TUXTEPEC
SANTA MARIA IXCOTEL
SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN
OAXACA DE JUAREZ
SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA
OAXACA DE JUAREZ
SAN ISIDRO OJO DE AGUA
OAXACA DE JUAREZ
SAN MARTIN MEXICAPAM
OAXACA DE JUAREZ
SAN ANDRES HIDALGO
COL VICENTE GUERRERO VILLA DE
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
PUERTO ESCONDIDO
SAN PEDRO YUCUNAMA
SAN VICENTE NUNU
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO
SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA
EL ESPINAL JUCHITAN
SAN JUAN SAYULTEPEC
OAXACA DE JUAREZ
XOXOCOTLAN
SAN JUAN YUCUITA
SAN JOSÉ AYUQUILA
Sí tn o ,+-z o s
598,182
462,852
189,399
149,730
1,699,918
90,351
54,382
1,271,795
3,338,082
317,746
124,957
142,302
89,613
87,641
302,585
201,449
1,425,726
741 053
82,165
500,000
213,814
290,949
777,204
91,956
763 393
31,172
84,700
184,781
225,518
27,956
27,956
6,018
43,004
102,691
524,420
323,314
27,956
196,390
1,522,244
193,132
205,589
Página 97
6
39
75
00
86
54
02
44
06
4
86
55
52
33
36
4
04
80
65
00
65
64
86
38
82
92
97
73
32
57
57
05
25
79
9
29
57
45
27
99
51
fe Ul a
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
O
O z
08-Oct-O
09-Oct-O
09-Oct-O
09-Oct-O
05-Oct-O
10-Oct-O
03-Oct-O
13-Sep-O
04-Oct-O
20-Sep-O
01-Oct-O
13-Sep-O
02-Oct-O
13-Sep-O
04-Sep-O
04-Ago-O
17-Sep-O
17-Sep-O
18-Sep-O
25-Ago-01
14-Sep-01
15-Sep-01
07-Sep-01
13-Nov-OI
30-Nov-O
22-Nov-O
19-Nov-O
19-Nov-O
23-Oct-01
19-Nov-OI
19-Nov-OI
12-Nov-O
02-Ago-O
19-Nov-O
05-Nov-O
17-Nov-01
16-Nov-O
06-Nov-O
20-Oct-O
09-Nov-O
09-Nov-OI
z O
o i 15-Oct-O
18-Oct-O
10-Oct-O
10-Oct-O
11-Oct-0
15-Oct-O
08-Oct-O
14-Sep-O
06-Oct-0
20-Sep-O
04-Oct-O
17-Sep-O
03-Oct-O
22-Sep-O
05-Sep-O
08-Ago-0
20-Sep-O
18-Sep-O
20-Sep-O
28-Ago-O
19-Sep-01
15-Sep-01
11-Sep-01
29-Nov-OI
13-Dic-OI
28-Nov-01
23-Nov-OI
23-Nov-OI
30-Oct-01
22-Nov-01
22-Nov-01
16-Nov-01
08-Ago-01
23-Nov-OI
06-Nov-01
23-Nov-OI
21-Nov-O
08-Nov-OI
24-Oct-01
12-Nov-01
13-Nov-OI
1 ^ t u - O!...
18-Oct-0
26-Oct-01
17-Oct-01
13-Oct-01
23-Oct-0
17-Oct-0
08-Oct-O
25-Sep-O
09-Oct-O
01-Oct-O
08-Oct-01
21-Sep-01
04-Oct-O
25-Sep-O
12-Sep-O
16-Ago-O
25-Sep-O
20-Sep-01
24-Sep-O
28-Ago-01
20-Sep-O
12-Sep-O
30-Nov-O
13-Dic-O
30-Nov-OI
01-Dic-OI
01-Dic-O
21-Nov-O
22-Nov-O
23-Nov-O
16-Nov-O
31-Oct-01
27-Nov-01
08-Nov-01
26-Nov-01
21-Nov-O
09-Nov-OI
06-Nov-01
13-Nov-OI
14-Nov-OI
DEVO
LUCI
ÓN 2
25-Oct-01
26-Oct-01
18-Oct-01
15-Oct-01
23-Oct-01
08-Oct-01
26-Sep-01
01-Oct-01
09-Oct-01
27-Sep-01
05-Oct-01
02-Oct-01
24-Ago-01
27-Sep-01
20-Sep-01
25-Sep-01
21-Sep-01
12-Dic-OI
17-Dic-01
05-Dic-01
12-Dic-O
12-Dic-O
30-Nov-OI
26-Nov-01
26-NOV-01
19-Nov-OI
06-Nov-01
28-Nov-O
12-Nov-O
22-Nov-O
13-Nov-OI
12-Nov-01
15-Nov-O
16-Nov-O
i ' 1"
26-Oct-O
27-Oct-O
22-Oct-O
19-Oct-O
23-Oct-O
10-Oct-O
08-Oct-O
03-Oct-O
09-Oct-O
27-Sep-O
09-Oct-O
02-Oct-O
10-Sep-O
28-Sep-O
24-Sep-O
26-Sep-O
21-Sep-O
14-Dic-O
18-Dic-O
07-Dic-O
13-Dic-O
13-Dic-O
03-Dic-O
29-Nov-O
29-Nov-O
23-Nov-O
16-Nov-O
28-Nov-O
19-Nov-O
22-Nov-O
14-Nov-O
16-Nov-01
15-Nov-OI
16-Nov-01
If
o
^ >5
22-Oct-O
12-Oct-O
09-Oct-O
04-Oct-O
09-Oct-O
28-Sep-O
19-Sep-O
26-Sep-O
19-Dic-O
12-Dic-O
15-Dic-O
15-Dic-O
27-Nov-OI
23-Nov-OI
22-Nov-O
17-Nov-OI
17-Nov-OI
V
m O m
22-Oct-O
12-Oct-O
10-Oct-O
05-Oct-O
09-Oct-O
29-Sep-O
20-Sep-O
27-Sep-O
19-Dic-O
14-Dic-O
17-Dic-O
17-Dic-O
29-Nov-OI
26-Nov-O
23-Nov-O
23-Nov-OI
17-Nov-OI
z
S Z3 —l
02-Oct-O
20-Dic-O
27-Nov-O
26-Nov-O
ANEXO i 1 Página 98
REVISION DE ESTIMACIONES DE OBRA
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
| 123
\
03
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE
REHABILITACIÓN DE HOSPITAL
CONSTRUCTORA CLUB POPULAR Y CANCHAS D ETENIS
CONSTRUCCIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUARI
CONSTRUCCIONES CENTRO DE CONVENCIONES
CONSTRUCCIÓN CENDI2
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE
CONSTRUCCIÓN DE RED ALCANTARILLADO UNIDAD HABIl
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO FACULTAD DERECHO Y CU
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO SERVICIO MEDICO CERESO
CONSTRUCCIÓN DE UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ CAMPl
CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE SILLAS DE RUEDA
REHABILITACIÓN E P BENITO JUAREZ
CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIÓN DE POLICÍA
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD URBANO
REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD UN NÚCLEO BASI
REMODELACION DE LA COORDINACIÓN ESTATAL A FAVO
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD UN NÚCLEO BASI
CONSTRUCCIÓN DE PANADERÍA DIF
CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DE COLECTOR SANITARK
CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN JURISDICCIONAL
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD
REHABILITACIÓN DE INSTALCION HIDROSANITARIA DR AU
TERMINACIÓN DE LA ALBERGA OLÍMPICA
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS EN LA
CONSTRUCCIÓN DE UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ CAMP
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE FACULTAD DE MEDICINA
REHABILITACIÓN DE HOSPITAL
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVENCIONES
REHABILITACIÓN OFICINAS DE PALUDISMO
REHABILITACIÓN ANEXO PSIQUIÁTRICO
REHABILITACIÓN DE HOSPITAL
REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS
CONSTRUCCIÓN DEL CERESO FEMENIL
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE FACULTAD DE DERECHO
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE
REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD
SALINA CRUZ
REYES MANTECÓN
MARGEN IZQUIERDO DEL RIO ATOY
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
SALINA CRUZ
SAN PEDRO POCHUTLA
OAXACA DE JUAREZ
TLACOLULA DE MATAMOROS
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
PALOMARES MATÍAS ROMERO
CERRO MONEDA ASUNCION CACAL
FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO
SANTA CATARINA COATLAN
SAN JUAN YUCUITA
OAXACA DE JUAREZ
SAN JOSE AYUQUILA
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
HUAJUAPAM DE LEON
SAN VICENTE NUÑU
SAN JUAN SAYULTEPEC
OAXACA DE JUAREZ
SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA
OAXACA DE JUAREZ
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
OAXACA DE JUAREZ
REYES MANTECÓN
SAN LORENZO CUANECUILTITLA
OAXACA DE JUAREZ
SAN PEDRO POCHUTLA
ZIMATLAN DE JUAREZ OAX
SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL
JUCHITAN DE ZARAGOZA
TLACOLULA DE MATAMOROS
OAXACA DE JUAREZ
SALINA CRUZ
CORRALERO SANTIAGO PINOTEPA
MO
NTO
SIN
IVA
83,317 82
140,584 02
256,65494
739,46614
418,773 45
22,127 20
122,016 60
78,444 56
229,615 04
184,456 63
1,185,205 96
63,801 15
378,906 86
411,82173
358,26511
170,679 94
10,158 99
327,369 06
122,11123
344,523 30
100,679 04
63,561 09
377,045 28
41,77157
41,77177
28,260 77
499,351 55
563,104 41
6,538 84
115 426 99
384,677 56
33,626 02
8,314,396 57
254,616 90
194,113 61
31,07314
214,264 55
132,653 77
302,40715
105,629 46
66,301 69
i— m LU
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
11-Sep-01
18-Oct-01
20-Oct-01
18-Oct-01
17-Oct-01
13-Oct-01
11-Sep-01
12-Oct-01
09-Oct-01
28-Sep-01
19-Sep-01
13-Sep-01
13-Sep-01
30-Ago-01
20-Ago-01
03-Dic-OI
23-NOV-01
19-Nov-OI
30-Nov-OI
19-Nov-OI
19-Nov-OI
19-Nov-OI
26-NOV-01
19-NOV-01
19-Nov-OI
12-Nov-OI
05-Nov-OI
05-Nov-OI
23-Oct-01
17-Oct-01
18-Oct-01
29-Oct-01
17-Oct-01
15-Oct-01
02-Oct-01
11-Oct-01
17-Oct-01
16-Oct-01
16-Oct-01
11-Sep-01
09-Oct-01
z g o 3 _1 O
12-Sep-01
24-Oct-01
23-Oct-01
25-Oct-01
24-Oct-01
15-Oct-01
12-Sep-01
17-Oct-01
10-Oct-01
03-Oct-01
21-Sep-01
14-Sep-01
13-Sep-01
04-Sep-01
23-Ago-01
17-Dic-OI
30-Nov-OI
21-Nov-01
10-Dic-01
23-Nov-OI
25-Nov-OI
23-Nov-OI
30-Nov-OI
22-Nov-01
22-Nov-01
16-NOV-01
06-Nov-01
08-NOV-01
30-Oct-01
24-Oct-01
24-Oct-01
31-Oct-01
24-Oct-01
17-Oct-01
03-Oct-01
16-Oct-01
23-Oct-01
16-Oct-01
17-Oct-01
12,-Sep-01
15-Oct-01
1 z
17-Sep-01
31-Oct-01
24-Oct-01
26-Oct-01
29-Oct-01
17-Oct-01
17-Sep-01
17-Oct-01
11-Oct-01
05-Oct-01
26-Sep-01
18-Sep-01
14-Sep-01
05-Sep-01
29-Ago-01
26-Dic-01
03-Dic-OI
07-Dic-OI
11-Dic-01
07-Dic-01
30-Nov-OI
01-Dic-01
11-Dic-OI
23-Nov-OI
23-Nov-OI
16-Nov-01
08-NOV-01
IO-Nov-01
08-Nov-01
25-Oct-01
31-Oct-01
05-Nov-OI
30-Oct-01
18-Oct-01
18-Oct-01
18-Oct-01
24-Oct-01
17-Oct-01
18-Oct-01
17-Sep-01
17-Oct-01
LU
26-Sep-01
06-Nov-01
24-Oct-01
30-Oct-01
30-Oct-01
18-Oct-01
04-Oct-01
11-Oct-01
08-Oct-01
27-Sep-01
20-Sep-01
14-Sep-01
10-Sep-01
29-Ago-01
27-Dic-OI
07-Dic-OI
17-Dic-OI
15-Dic-OI
17-DIC-01
08-DIC-01
12-DIC-01
13-DIC-01
26-Nov-OI
26-Nov-OI
19-Nov-OI
12-Nov-01
17-Nov-OI
14-Nov-OI
30-Oct-01
06-Nov-01
07-Nov-OI
31-Oct-01
18-Oct-01
24-Oct-01
18-Oct-01
22-Oct-01
04-Oct-01
z
17-Oct-01
08-Nov-01
25-Oct-01
30-Oct-01
31-Oct-01
18-Oct-01
17-Oct-01
12-Oct-01
08-Oct-01
28-Sep-01
21-Sep-01
20-Sep-01
11-Sep-01
05-Sep-01
27-Dic-OI
18-Dic-01
19-Dic-OI
18-Dic-01
18-Dic-01
10-Dic-01
13-Dic-01
13-Dic-01
29-Nov-01
29-Nov-01
26-Nov-OI
19-Nov-01
21-Nov-01
15-Nov-01
07-Nov-01
08-Nov-01
08-Nov-01
05-Nov-01
23-Oct-01
25-Oct-01
18-Oct-01
23-Oct-01
17-Oct-01
DEV
OLU
CIÓ
N 3
23-Oct-01
25-Oct-01
31-Oct-01
17-Oct-01
24-Sep-01
10-Sep-01
26-Dic-01
19-Dic-01
13-Dic-01
15-Dic-01
27-Nov-01
22-Nov-01
17-Oct-01
O
24-Oct-01
25-Oct-01
31-Oct-01
23-Oct-01
25-Sep-01
12-Sep-01
26-Dic-01
22-Dic-01
18-Dic-01
17-Dic-01
29-Nov-01
23-Nov-01
23-Oct-01
§
1 i
24-Oct-01
13-Sep-01
17-Dic-01
26-Nov-01
ANEXO 1 1
REVISION DE ESTIMACIONES DE OBRA
124
125
126
127
128
129
130
13
132
133
134
135
136
137
138
139
140
14
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
I 164
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DESALUD
REHABILITACIÓN DE LA E P BENITO JUAREZ
REHABILITACIÓN DE CERESO
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCON DE DORMITORIOS
REHABILITACIÓN DE HOSPITAL
REHABILITACIÓN DE CERESO
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
REHABILITACIÓN DE INSTALCION HIDROSANITARIA DR AUI
REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE AULAS 0 EDIFICIOS FACULTAD DE ME
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ CAMPl
REHABILITACIÓN EDIFICIO FACULTAD DERECHO Y CIENCI,
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CONVENCIONES
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE TALLER SILLA DE RUEDA
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE SERVICIO MEDICO CERESO
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE RED DE ALCANTARILL
REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ
REHABILITACIÓN DE CERESO
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DE COLECTOR SANITAR (
REHABILITACIÓN DE INSTALCION HIDROSANITARIA DR AU
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTROD E SALUD
CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE SILLAS DE RUEDA
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO SERVICIO MEDICO CERESO
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD AUTÓNOMA BENITO JUAREZ
REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO FACULTAD DERECHO Y C I
REHABILITACIÓN DE CENTRO REGIONAL EDUCACIÓN NOF
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVENCIONES
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
REHABILITACIÓN DEL CERESO DE TEHUANTEPEC
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR RIO SALADO
LOC
ALI
DA
D
VICENTE CAMALOTE ACATLAN
OAXACA DE JUAREZ
VILLA DE ZAACHILAOAX
OAXACA DE JUAREZ
SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL
SALINA CRUZ
VICENTE CAMALOTE ACATLAN
OAXACA DE JUAREZ
SAN FELIPE DE LEON
OAXACA DE JUAREZ
SAN LORENZO CUANECUILTITLA
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
HUAUTEPEC, HUAUTEPEC, OAX
OAXACA DE JUAREZ
TLACOLULA DE MATAMOROS
SAN PEDRO POCHUTLA
OAXACA DE JUAREZ
SANTA CATARINA JUQUILA
SAN FRANCISCO DEL MAR VIEJO
TANICHE OAXACA
SAN MIGUEL EJUTLA
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
SAN VICENTE CAMALOTE
SAN LORENZO CUANECUILTITLA
OAXACA DE JUAREZ
TLACOLULA DE MATAMOROS
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
TANICHE OAXACA
SAN MIGUEL EJUTLA
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
SAN FCO DEL MAR VIEJO
SAN AGUSTÍN ATENANGO
SAN LORENZO VICTORIA
SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA
t z
z O
.SE.
208,113
426,555
128,090
230,015
126,041
88,994
280,438
27,609
8,748
535,474
129,855
669,407
322,997
657,194
289,604
24,728
93,016
20,427
415,606
95,045
141,663
69,319
69,319
60,170
12,914
222,680
434,992
83,278
231,689
304,758
415,509
516,775
10,225
292,553
65,732
65,732
100,217
247,687
48,121
37,880
751,125
Página 99
37
08
98
02
89
82
34
07
73
54
09
51
32
88
65
02
40
98
11
07
13
50
50
3
14
81
01
50
19
49
65
05
64
88
19
19
52
26
77
13
24
fe
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
NG
RES
O
24-Sep-O
19-Sep-O
07-Ago-O
06-Dic-O
26-Nov-01
25-Jul-01
19-Nov-O
12-Nov-O
13-Ago-O
05-Nov-O
29-Oct-O
04-Oct-01
25-Oct-01
17-Oct-01
09-Oct-0
15-Oct-O
20-Oct-O
12-Oct-O
04-Oct-OI
10-Ago-01
21-Ago-01
30-Ago-01
30-Ago-O
19-Nov-O
12-Nov-O
21-Nov-01
08-Nov-01
06-Nov-01
31-Oct-01
04-Oct-01
25-Oct-O
06-Nov-01
28-Ago-01
17-Oct-01
14-Sep-01
14-Sep-OI
10-Oct-OI
28-Sep-01
01-Oct-01
08-Oct-01
13-Sep-01
se o o
I-26-Sep-O
24-Sep-O
11-Ago-O
13-Dic-O
30-Nov-O
27-Jul-O
23-Nov-O
16-Nov-O
24-Ago-O
06-Nov-O
31-Oct-O
11-Oct-O
26-Oct-O
24-Oct-O
16-Oct-O
17-Oct-O
24-Oct-O
17-Oct-O
08-Oct-O
27-Ago-O
28-Ago-O
04-Sep-O
04-Sep-O
23-Nov-O
16-Nov-O
27-Nov-O
12-Nov-O
08-Nov-O
01-Nov-O
11-Oct-01
29-Oct-O
08-Nov-O
11-Sep-O
01-Nov-O
21-Sep-01
21-Sep-01
15-Oct-01
28-Sep-01
04-Oct-O
08-Oct-01
18-Sep-01
I N t i l
Oí o z w
27-Sep-O
26-Sep-O
23-Ago-O
14-Dic-O
01-Dic-O
02-Ago-O
27-Nov-O
16-Nov-O
30-Ago-O
08-Nov-O
05-Nov-O
23-Oct-O
29-Oct-O
30-Oct-01
23-Oct-0
17-Oct-O
25-Oct-O
17-Oct-O
09-Oct-O
27-Ago-O
10-Sep-01
04-Sep-01
04-Sep-O
01-Dic-O
16-Nov-O
28-Nov-O
13-Nov-O
12-Nov-01
08-NOV-01
23-Oct-01
31-Oct-O
09-Nov-O
05-Oct-O
08-Nov-01
25-Sep-01
25-Sep-01
18-Oct-01
05-Oct-01
08-Oct-01
08-Oct-01
19-Sep-01
V
'*% z O O
* * * * o . . .
27-Sep-O
27-Sep-01
27-Ago-OI
07-Dic-01
05-Ago-01
29-Nov-O
19-Nov-O
01-Oct-O
IO-Nov-01
07-Nov-OI
30-Oct-01
01-Nov-01
25-Oct-O
18-Oct-O
26-Oct-01
09-Oct-01
12-Sep-01
06-Sep-01
06-Sep-O
12-Dic-O
19-Nov-OI
29-Nov-OI
14-Nov-01
08-Nov-OI
30-Oct-01
06-Nov-O
06-Oct-01
01-Oct-01
01-Oct-01
18-Oct-01
09-Oct-01
1 z
27-Sep-O
10-Sep-O
10-Dic-O
16-Ago-O
29-Nov-O
26-Nov-O
16-Oct-O
12-Nov-O
08-Nov-O
31-Oct-O
05-Nov-O
26-Oct-O
23-Oct-O
27-Oct-O
09-Oct-O
13-Sep-O
06-Sep-O
06-Sep-O
13-Dic-O
26-Nov-O
29-Nov-O
15-Nov-O
09-Nov-OI
31-Oct-01
06-Nov-O
13-Oct-O
12-Oct-O
12-Oct-01
22-Oct-01
11-Oct-01
z
i a Vi
28-Sep-O
21-Sep-O
17-Ago-O
30-Nov-O
27-Nov-O
06-Nov-O
13-Sep-O
13-Sep-01
12-Sep-O
15-Dic-O
27-Nov-O
30-Nov-O
06-Nov-01
08-Nov-O
17-Oct-O
20-Oct-01
20-Oct-01
12-Oct-01
HSR
K 01-Oct-01
24-Sep-01
20-Ago-01
30-Nov-O
29-Nov-O
08-Nov-01
14-Sep-01
14-Sep-01
13-Sep-O
17-Dic-OI
29-Nov-01
30-Nov-OI
08-Nov-01
08-Nov-01
17-Oct-01
23-Oct-01
23-Oct-01
13-Oct-01
DE
VO
LUC
IÓN
4
09-Nov-O
20-Oct-0
ANEXO 1 1
REVISION DE ESTIMACIONES DE OBRA
165
166
167
168
169
170
17
172
173
174
175
176
177
178
179
180
18
18
183
184
185
186
187
188
189
190
19
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
n CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO SERVICIO MEDICO CERESO
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO FACULTAD DERECHO Y C f
REHABILITACIÓN DE INSTALCION HIDROSANITARIA DR AU
CONSTRUCCIÓN DE TALLER SILLA DE RUEDA
CONSTRUCCIOON DE CENTROD E SALUD
CONSTRUCCIOON DE CENTROD E SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVENSIONES
REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL COCINAS Y AULAS DR Al
CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS COLEGIO BACHILLERATO
REHABILITACIÓN DE HOSPITAL DR AURELIO VALDIVIESO
OBRA GENRAL, COCINA, AULAS DEL HOSPITAL AURELIO V
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO SERVICIO MEDICO CERESO
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR RIO SALADO
REHABILITACIÓN DE INSTALCION HIDROSANITARIA DR AU
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
REHABILITACIÓN DE LABORATORIO Y CONSTRUCCIÓN DE
REHABILITACIÓN Dr AURELIO VALDIVIESO
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE 1a ETAPA DE LA ACADEMIA DE FORM,
AMPLIACIÓN, REMODELACION DE LABORATORIO Y CONS
CONSTRUCCIÓN 2a ETAPA CERESO FEMENIL VALLES CEN
REHABILITACIÓN DE INSTALCION HIDROSANITARIA DR AU
REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAR
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
í SANTO DOMINGO YODOHINO
TLACOLULA DE MATAMOROS
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
SAN MIGUEL EJUTLA
TANICHE OAXACA
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
SAN LORENZO VICTORIA
SAN AGUSTÍN ATENANGO
SANTO DOMINGO YODOHINO
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
TLACOLULA DE MATAMOROS
SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA
OAXACA DE JUAREZ
SOLEDAD SAN SIMON LOMA BONIT/
SANTO DOMINGO YODOHINO
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
SANTIAGO LACHIVIA
SANTA MARIA ZAPOTITLAN
SANTIAGO YAVEO
SANTO DOMINGO ROAYAGA
SANTO TOMAS TAMAZULAPAM
SANIDELFONSOAMATLAN
SAN SEBASTIAN ETLA
OAXACA DE JUAREZ
TLACOLULA DE MATAMOROS
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
SANTA CRUZ OCOTAL
SANTO DOMINGO YODOHINO
SANTIAGO YAVEO
SANTO TOMAS TAMAZULAPAM
SANIDELFONSOAMATLAN
SANTA MARIA ZAPOTITLAN
SANTIAGO LACHIVIA
§ z <a O Ü o s 85,631
355,109
325,098
29,702
73,585
89,235
89,235
1,462,787
220,632
68,476
82,431
67,679
111,286
86,971
274,533
235,170
40,112
526,273
49,738
52,203
95,985
264,962
74,854
135,913
143,914
161 349
110,477
34,681
75,910
872,550
171,810
1,115,779
276,353
321,131
166,342
111,077
66,076
148,672
76,915
82 662
84,405
Página 100
73
89
77
95
08
6
6
4
39
52
86
29
44
28
15
62
4
43
92
67
75
85
93
46
92
38
20
29
25
14
7
02
22
65
42
35
67
46
04
45
70
IXJ
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
O
O
z 06-Sep-O
23-Nov-O
23-Nov-O
12-Nov-O
19-Nov-O
08-Nov-O
08-Nov-O
17-Oct-O
29-Oct-O
24-Oct-O
24-Oct-O
03-Oct-O
13-Sep-O
12-Sep-O
13-Ago-O
25-Oct-O
29-Nov-O
22-Nov-O
12-Nov-O
08-Nov-O
29-Oct-O
25-Oct-O
17-Oct-O
10-Oct-O
10-Oct-01
08-Oct-O
03-Oct-O
06-Sep-01
06-Sep-01
27-Ago-01
30-Nov-OI
23-Nov-OI
12-Nov-O
16-Nov-O
19-Nov-OI
19-Nov-OI
19-Nov-OI
18-Oct-01
22-Oct-OI
05-Nov-OI
25-Oct-01
z o "* o
1 10-Sep-0
07-Dic-O
30-Nov-O
16-Nov-O
20-Nov-O
14-Nov-O
14-Nov-O
24-Oct-O
06-Nov-O
29-Oct-O
29-Oct-O
06-Oct-O
20-Sep-O
18-Sep-O
20-Ago-O
30-Oct-O
07-Dic-O
27-Nov-O
16-Nov-O
09-Nov-O
31-Oct-O
26-Oct-O
18-Oct-O
15-Oct-O
13-Oct-01
11-Oct-01
08-Oct-01
10-Sep-01
10-Sep-01
30-Ago-01
11-Dic-OI
07-Dic-OI
16-Nov-01
22-Nov-01
23-Nov-OI
23-Nov-O
22-Nov-01
25-Oct-OI
25-Oct-01
06-Nov-01
29-Oct-OI
5 o *
o z _
11-Sep-0
10-Dic-O
01-Dic-O
19-Nov-O
23-Nov-O
15-Nov-O
15-Nov-O
09-Nov-O
06-Nov-O
30-Oct-O
30-Oct-0
08-Oct-O
24-Sep-O
18-Sep-O
22-Ago-O
31-Oct-O
07-Dic-O
29-Nov-O
19-Nov-O
12-Nov-O
05-Nov-O
27-Oct-O
23-Oct-O
15-Oct-O
16-Oct-O
12-Oct-O
10-Oct-O
11-Sep-O
11-Sep-O
04-Sep-O
13-Dic-O
10-Dic-O
19-Nov-O
26-Nov-O
23-Nov-OI
23-Nov-O
22-Nov-01
25-Oct-01
25-Oct-01
07-Nov-01
29-Oct-01
z
1 -i' ' 13-Sep-O
12-Dic-01
02-D(C-01
26-Nov-01
19-Nov-OI
19-Nov-O
14-Nov-O
08-Nov-O
05-Nov-OI
05-Nov-OI
09-Oct-01
27-Sep-01
20-Sep-01
27-Ago-01
05-Nov-O
13-Dic-O
30-Nov-O
26-Nov-01
13-Nov-OI
05-Nov-OI
30-Oct-O
25-Oct-O
16-Oct-O
15-Oct-O
11-Oct-O
14-Sep-01
14-Sep-01
06-Sep-O
24-Dic-O
12-Dic-O
26-Nov-O
26-Nov-O
26-Nov-01
26-Nov-O
23-Nov-O
30-Oct-O
29-Oct-O
09-Nov-O
"i f
* 1 ••as
17-Sep-O
12-Dic-O
02-Dic-O
27-Nov-O
21-Nov-O
21-Nov-O
12-Nov-O
08-Nov-O
05-Nov-O
05-Nov-O
09-Oct-O
28-Sep-O
20-Sep-O
28-Ago-O
05-Nov-O
14-Dic-O
03-Dic-O
27-Nov-O
14-Nov-O
05-Nov-O
31-Oct-O
25-Oct-O
17-Oct-O
15-Oct-O
12-Oct-O
15-Sep-O
15-Sep-O
07-Sep-O
26-Dic-O
12-Dic-O
27-Nov-O
27-Nov-O
27-Nov-OI
27-Nov-O
23-Nov-O
30-Oct-O
29-Oct-01
09-Nov-01
z
i 18-Sep-O
27-Nov-O
22-Nov-O
22-Nov-O
02-Oct-O
28-Ago-O
06-Nov-O
27-Nov-O
16-Nov-O
15-Oct-O
28-Nov-O
30-Oct-O
S i
18-Sep-O
29-Nov-O
22-Nov-O
22-Nov-O
03-Oct-O
29-Ago-O
07-Nov-O
29-Nov-O
16-Nov-O
15-Oct-O
29-Nov-O
30-Oct-01
i
03-Oct-O
05-Sep-O
ANEXO 1 1
REVISION DE ESTIMACIONES DE OBRA Página 101
p
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231 | 232
" O
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS
CONSTRUCCIÓN DE 1a ETAPA DE LA ACADEMIA DE FORM
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LA ACADEMIA ES
CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS
CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS
REHABILITACIÓN DE HOSPITAL DR AURELIO VALDIVIESO
CONSTRUCCIÓN DE 1a ETAPA ACADEMIA ESTATAL FORM/
CONSTRUCCIÓN 2a ETAPA CERESO FEMENIL VALLES CE
REHABILITACIÓN DE HOSPITAL AURELIO VALDIVIESO
CONSTRUCCIÓN DE 2a ETAPA CERESO FEMENIL
REHABILITACIÓN DE HOSPITAL AURELIO VALDIVIESO
CONSTRUCCIÓN DE 2a ETAPA CERESO FEMENIL
REHABILITACIÓN DE HOSPITAL AURELIO VALDIVIESO
CONSTRUCCIÓN DE 2a ETAPA CERESO VALLES CENTRAL!
CONSTRUCCIÓN 2a ETAPA CERESO FEMENIL VALLES CE
CONSTRUCCIÓN DE 2a ETAPA CERESO VALLES CENTRALS
CONSTRUCCIÓN 2a ETAPA CERESO FEMENIL VALLES CEI»
CONSTRUCCIÓN DE 1a ETAPA CERESO FEMENIL
CONSTRUCCIÓN 2a ETAPA CERESO FEMENIL VALLES CEN
CONSTRUCCIÓN 2a ETAPA CERESO FEMENIL VALLES CEN
CONSTRUCCIÓN DEL CERESO 2a ETAPA
i
LOC
ALID
AD
LA SOLEDAD SAN SIMON
OAXACA DE JUAREZ
SAN SEBASTIAN ETLA
SANTO DOMINGO YODOHINO
SANTA MARIA ZAPOTITLAN
SANTIAGO LACHIVIA
SANTO TOMAS TAMAZULAPAM
SAN IDELFONSO AMATLAN
SAN SEBASTIAN ETLA
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
SAN SEBASTIAN ETLA OAX
TLACOLULA DE MATAMOROS
OAXACA DE JUAREZ
TLACOLULA DE MATAMOROS
OAXACA DE JUAREZ
TLACOLULA DE MATAMOROS
OAXACA DE JUAREZ
TLACOLULA DE MATAMOROS
TLACOLULA DE MATAMOROS
TLACOLULA DE MATAMOROS
TLACOLULA DE MATAMOROS
TLACOLULA DE MATAMOROS
TLACOLULA DE MATAMOROS
TLACOLULA DE MATAMOROS
MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ
i 2 «O
O
146,300 34
159,184 25
242,002 30
89,608 94
37,322 66
31,07616
45,864 59
87,466 73
410,237 94
560,894 34
604,241 89
54 357 60
1,195,751 08
1,095,004 56
30,132 54
464,439 43
96,014 27
678,380 98
127,970 78
207,968 76
723,302 99
213831 41
529,306 82
248,052 93
686,357 88
689,527 67
1,152,06184
Í5 Ul
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
12
12
13
13
14
15
16
16
17
19 48
8 > as
03-Oct-OI
24-Sep-01
06-Sep-01
03-Dic-01
19-Nov-OI
19-Nov-01
06-Nov-01
06-Nov-01
02-Oct-01
24-Sep-01
31-Oct-01
21-Oct-01
23-Oct-OI
06-Sep-01
21-Nov-01
17-Sep-01
21-Nov-01
21-Sep-01
12-Dic-01
28-Sep-01
16-Oct-01
12-Oct-01
20-Oct-01
08-Ago-01
31-Oct-01
16-Dic-01
27-Ago-01
z O
i o 05-Oct-01
26-Sep-01
11-Sep-01
20-Dic-OI
22-Nov-01
22-Nov-01
08-Nov-01
12-Nov-OI
04-Oct-01
26-Sep-01
06-Nov-01
05-Nov-OI
25-Oct-01
13-Sep-01
28-Nov-01
19-Sep-01
28-Nov-01
26-Sep-01
20-Dic-01
03-Oct-01
17-Oct-OI
15-Oct-01
24-Oct-01
16-Ago-01
05-Nov-OI
16-DioOI
04-Sep-01
\
Ul Oí
05-Oct-OI
27-Sep-01
12-Sep-01
20-Dic-01
22-Nov-01
22-Nov-OI
08-Nov-01
12-Nov-01
05-Oct-OI
27-Sep-01
06-Nov-01
05-Nov-OI
25-Oct-OI
17-Sep-01
29-Nov-01
21-Sep-01
29-Nov-OI
27-Sep-01
26-Dic-01
05-Oct-OI
20-Oct-01
15-Oct-01
25-Oct-01
16-Ago-OI
08-Nov-01
17-Dic-OI
10-Sep-01
Z O O K Z3
s 05-Oct-01
12-Sep-01
27-Dic-01
23-Nov-OI
23-Nov-OI
13-Nov-OI
14-Nov-01
07-Nov-OI
18-Sep-01
30-Nov-OI
24-Sep-01
30-Nov-OI
01-Oct-01
26-Dic-01
08-Oct-01
15-Oct-01
26-Oct-01
17-Ago-01
09-Nov-01
21-Dic-01
17-Sep-01
z
f 06-Oct-01
13-Sep-01
27-Dic-OI
23-Nov-OI
23-Nov-OI
13-Nov-OI
14-Nov-OI
08-Nov-01
19-Sep-01
30-Nov-OI
24-Sep-01
03-Dic-OI
01-Oct-01
28-Dic-01
09-Oct-01
20-Oct-01
27-Oct-01
18-Ago-01
09-Nov-OI
21-Dic-01
19-Sep-01
15-Nov-OI
01-Dic-01
12-Oct-01
29-Oct-01
12-Nov-01
s m
z — ce.
15-Nov-OI
03-Dic-OI
13-Oct-01
29-Oct-OI
12-Nov-OI
•9 Z
15-Oct-01
MAXIMO PROMEDIO MEDIANA MODA DESVIACIÓN MINIMA
8,314,396 349,995 154,457. 2 7 , «
715,488 6,018.
ANEXO 1 1
REVISION DE ESTIMACIONES DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
8 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE LA BILIOTECA DE ENFERMERÍA Y DE (
REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CERRO PR
CONSTRUCCIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO EN MEDIA TENSIO
REMODELACION DE CLÍNICA DISPLACÍA, PLAZA CÍVICA 0 E
CONSTRUCCIÓN DEPUENTE PEATONAL BUSTAMANTE
CONSTRUCCIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO EN MEDIA TENSIC
REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL AURELIO VALDIVIESO
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD UN NÚCLEO BASK
CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DE COLECTOR SANITARIC
CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE COMPUTO EN LA ESC SE(
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE UN NÚCLEO B,
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMPUTO FACULTAD DE
REHABILITACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUARE
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMPUTO FACULTAD DE
REHABILITACIÓN DEL MUSEO
CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIÓN DE POLICÍA
CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUCIÓN VIAL FLUJO CONTINUC
TERMINACIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD
DISTRIBUIDOR VIAL
REHABILITACIÓN DE INSTALCION HIDROSANITARIA DR AU
CONSTRUCCIÓN DE MAMPARAS PARA DIFUSIÓN DE 0 P
CONSTRUCCIÓN DE ESPECIALIDAD PARA DIFUSIÓN DE 0
CONSTRUCCIÓN DE ESPECTACULARES PARA PUBLICIDAE
RESTAURACIÓN DEL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ
ESTUDIOS PARA DIVERSAS OBRAS "CIRCUITO VIAL SANTA
AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD URBANO
REHABILITACIÓN DE TEMPLO CATÓLICO
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
TERMINACIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD
REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS
REHABILITACIÓN DE HOSPITAL
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
REMODELACION DE LA COORDINACIÓN ESTATAL A FAVOF
CONSTRUCCIONES CENTRO DE CONVENCIONES
LOC
ALI
DA
D
SAN BARTOLO SOYALTEPEC
OAXACA DE JUAREZ
EJUTLA DE CRESPO
SAN MIGUEL CHICAHUA NOCHIXTU
SANTA CRUZ, SANTA MARIA HUATU
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
PUERTO ESCONDIDO
OAXACA DE JUAREZ
SANBALTAZARYATZACHI
OAXACA DE JUAREZ
TLACOLULA DE MATAMOROS
ASUNCION OCOTLAN
OAXACA DE JUAREZ
GUELATAO DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
GUELATAO DE JUAREZ
EX - INGENIO LOPEZ PORTILLO, EL
XOXOCOTLAN
SAN FRANCISCO TEOPAN
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO
ESCOLARA SANTA MARIA CHIMAUU
SAN JUAN JUQUILA VIJANOS
SAN BLAS ATEMPA
SAN PABLO COATLAN
SAN MARTIN HUEMELULPAM
SAN VICENTE NUÑU OAX
SAN PEDRO YUCUNAMA
SANTIAGO JAMILTEPC
PUERTO ESCONDIDO
REYES MANTECÓN
SAN JOSÉ AYUQUILA
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
r—"
1
Página 102
o m
CD
m o ;
5-Dic-oi
i 33-
o»
24-Dic-01
26-Dic-OI
26-Dic-01
26-Dic-01
26-Dic-01
10-Dic-01
24-Dic-01
19-Dic-01
18-Dic01
15-Dic-01
18-Dic-01
13-Dic-01
13-Dic-01
13-Dic-01
13-Dic01
12-Dic-01
10-Dic-01
07-Dic-01
07-Dic-01
07-DIC-01
02-DIC-01
29-NOV-01
28-Nov-01
28-Nov-01
28-NOV-01
29-NOV-01
26-Nov-01
23-NOV-01
22-NOV-01
21-Nov-01
21 Nov-01
14-NovOI
14-Nov-01
09-Nov-01
09-Nov-01
10-Nov-01
12-Nov-01
08-Nov 01
08-Nov-01
26-Oct-01
30-Oct-01
IS
0
O)
-s Oí -. 04-Ene-02
03-Ene-02
03-Ene-02
02-Ene-02
27-Dic 01
15-Dic-01
26-Dic-01
24-Dic-01
24-Dic-01
24-Dic-01
24-Dic-01
17-Dic-01
17-Dic-01
17-Dic-01
14-Dic 01
14-Dic-01
12-Dic-01
11-Dic-01
10-Dic-01
10-DÍC-01
04-DIC-01
02-Dic-01
30-Nov-01
30-Nov-01
30-Nov-01
30-Nov-01
27-Nov-01
24 Nov-01
23-Nov-01
22-Nov-01
22-Nov-01
15-Nov-01
16-Nov-01
10-Nov-01
10-Nov-01
14-Nov-01
13-Nov-01
10-Nov-01
10-Nov-01
06-Nov-01
31-Oct-01
1 ' dL s >
08-Ene 02
08-Ene-02
19-Dic-01
26-Dic-OI
26 Dic-01
19-Dic-01
13-Dic-01
07-Dic-OI
30-Nov-01
19-Nov-01
08-Dic-01
13-Nov-01
12-Nov-01
12-Nov-01
O íflt
e o»
1 5
4
5
3
3
3
4
3
6
3
4
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
4
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
4
3
l'í m
I a E -Í
14
16
13
14
13
12
18
6
20
12
19
5
15
10
13
11
13
13
7
5
14
8
6
6
6
13
20
5
9
4
11
7
4
10
10
6
9 12
5
5
3
12
4
16
6
3
6
7
4
7
4
10
10
5
2
6
1
6
10
5
3
4
10
4
4
4
27
2
7
6
4
1
9
4
1
1
4
12
10
9
4
11
W c 3 "> Oí i
R E -je 11
8
8
7
1
5
2
5
6
9
6
4
4
4
1
2
2
4
3
3
2
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
1
2
2
11
1
>
E g 0
T3
KJ 4
5
4
2
2
2
3
5
8
3
28
3
2
2
ANEXO 1 1
REVISION DE ESTIMACIONES DE OBRA
. \
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
m
CONSTRUCCIÓN DE LA FORD Na 187
TERMINACIÓN HOSPITAL INTEGRAL 12 CAMAS
AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD URBANO
REINSTALACIÓN DE ESPECTACULARES PARA PUBLICIDAD
CONSTRUCCIÓN DE UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ CAMPl
TERMINACIÓN DE HOSPITAL 12 CAMAS
TERMINACIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL 30 CAMAS 2a ETAPA
CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL DE FLUJO CONTIt
CONSTRUCCIÓN DE CLUB POPULAR Y CANCHAS DE TENIÍ
CONSTRUCCIÓN DE 2 AIULAS REGIONALES ESCUELA PRIH
RESTAURACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR RED DE ALCANTARILLADC
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA
CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS PROVISIONALES
TERMINACIÓN DE UNIDAD AUXILIAR DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO SOLIDARIDAD 2a ETAPA
TERMINACIÓN DE LA ALBERGA OLÍMPICA
CONSTRUCCIÓN DE PANADERÍA DIF
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO ALFOMBRADO
REHABILITACIÓN EDIFICIO DE FACULTAD DE DERECHO Y (
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS EN LA 1
TERMINACIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE RED DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELE(
REHABILITACIÓN DE HOSPITAL AURELIO VALDIVIESO
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO
CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DE COLECTOR SANITARIC
CONSTRUCCIÓN DE UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD
REHABILITACIÓN DE INSTALCION HIDROSANITARIA DR AU
REHABILITACIÓN DE AIRE ACONDICINADO DR AURELIO W
AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD URBANO
TERMINACIÓN DE ALBERGA OLÍMPICA
CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIÓN DE POLICÍA
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD
REMODELACION DE LA COORDINACIÓN ESTATAL A FAVOF
CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL DE FLUJO CONTIf
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
_ l . . .
SAN ANTONIO CUAJIMOLOYAS
CHALCATONGO DE HIDALGO
SNTO DOMINGO CHIHUITAN
OAXACA DE JUAREZ
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
CHALCATONGO DE HIDALGO
MAGDALENA TEITIPAC
ASUNCION NOCHIXTLAN
XOXOCOTLAN
OAXACA DE JUAREZ
PIEDRA GRANDE SAN PEDRO TEUT
OAXACA DE JUAREZ
SAN PEDRO POCHUTLA
SAN JUAN DEL RIO TUXTEPEC
SANTA MARIA IXCOTEL
SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN
OAXACA DE JUAREZ
SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA
OAXACA DE JUAREZ
SAN ISIDRO OJO DE AGUA
OAXACA DE JUAREZ
SAN MARTIN MEXICAPAM
OAXACA DE JUAREZ
SAN ANDRES HIDALGO
COL VICENTE GUERRERO VILLA DE
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
PUERTO ESCONDIDO
SAN PEDRO YUCUNAMA
SAN VICENTE NUÑU
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO
SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA
EL ESPINAL JUCHITAN
SAN JUAN SAYULTEPEC
OAXACA DE JUAREZ
XOXOCOTLAN
SAN JUAN YUCUITA
SAN JOSÉ AYUQUILA
Página 103
to O M
S tu Oí
s. m
26-Oct01
29-Oct 01
25-Oct-01
23-Oct01
24-Oct-01
17 Oct-01
12-Oct-01
10 Oct-01
12-Oct-01
06-Oct-01
09-Oct-01
04-Oct-01
09-Oct-01
02-Oct-01
01-Oct-01
24-Sep-01
28-Sep-01
27-Sep-01
27-Sep-01
05-Sep-01
21-Sep-01
16-Sep01
13-Sep01
19-Dic-OI
24-Dic-OI
24-Dic-OI
18-Dic-01
18-DIC-01
05-Dic 01
30-Nov-OI
30-Nov-OI
29-Nov 01
28-Nov-OI
28-Nov 01
26-Nov-01
27-Nov-OI
22-Nov 01
23-NOV-01
19 Nov-01
16-Nov01
16 Nov-01
o» * (0 Q. (O i
30-Oct-01
30-Oct-01
26 Oct-01
25-Oct-01
25 Oct-01
18-Oct-01
16-Oct-01
15-Oct-01
15-Oct-01
10 Oct-01
10 Oct-01
10 Oct-01
10-Oct01
03-Oct-01
02-Oct-01
26-Sep-01
01-Oct-01
28-Sep-01
28-Sep-01
27 Sep-01
24-Sep-01
19-Sep-01
18-Sep-01
03-Ene-02
27-Dic-OI
26-Dic-OI
24 Die 01
24-Dic 01
10-DIC-01
02-Dic-OI
02 Dic-01
02-Dic-OI
30 Nov-01
30-Nov-OI
29-Nov 01
28 Nov 01
23-Nov-OI
23-Nov-OI
21-Nov01
21-Nov-01
21-Nov 01
' "«í l fSt
O as Í * d . <u
31 Oct-01
02-Ene-02
08-Dic 01
02-Dic-01
02-DIC-01
26-Nov-01
27-Nov-01
27-Nov-OI
Reing
reso
s
3
3
3
4
3
2
4
4
2
4
4
5
3
3
2
4
3
4
3
2
3
1
2
4
3
5
4
4
3
3
3
4
5
3
5
2
3
4
4
3
3
Tiem
po re
visió
n Adm
vo.
14
9
2
6
6
5
14
16
21
5
3
3
3
6
0
4
33
17
22
17
17
16
7
6
11
20
5
11
6
6
9
11
5
6
, 2-1
5
10
12
8
13
3
3
25
4
15
5
6
6
4
8
27
7
8
6
1
2
1
2
4
2
8
12
12
26
4
5
7
99
5
11
4
1
9
18
2
2
tiem
po Re
visión
Sup
ervf
4
1
1
2
1
1
4
5
3
4
1
6
1
1
1
2
3
1
1
22
3
3
5
15
3
2
6
6
5
2
2
3
2
2
3
1
1
0
2
5
5
: 1 1 M "e S
1
7
6
2
2
3
6
6
ANEXO 1 1 Página 104
REVISION DE ESTIMACIONES DE OBRA hi
L_83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
| 123
1>
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE
REHABILITACIÓN DE HOSPITAL
CONSTRUCTORA CLUB POPULAR Y CANCHAS D ETENIS
CONSTRUCCIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUAR
CONSTRUCCIONES CENTRO DE CONVENCIONES
CONSTRUCCIÓN CENDI 2
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE
CONSTRUCCIÓN DE RED ALCANTARILLADO UNIDAD HABIT
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO FACULTAD DERECHO Y CIÉ
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO SERVICIO MEDICO CERESO
CONSTRUCCIÓN DE UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ CAMP
CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE SILLAS DE RUEDA
REHABILITACIÓN E P BENITO JUAREZ
CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIÓN DE POLICÍA
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD URBANO
REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD UN NÚCLEO BASK
REMODELACION DE LA COORDINACIÓN ESTATAL A FAVO
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD UN NÚCLEO BASK
CONSTRUCCIÓN DE PANADERÍA DIF
CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DE COLECTOR SANITARI
CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN JURISDICCIONAL
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD
REHABILITACIÓN DE INSTALCION HIDROSANITARIA DR AU
TERMINACIÓN DE LA ALBERGA OLÍMPICA
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS EN LA
CONSTRUCCIÓN DE UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ CAMPl
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE FACULTAD DE MEDICINA
REHABILITACIÓN DE HOSPITAL
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVENCIONES
REHABILITACIÓN OFICINAS DE PALUDISMO
REHABILITACIÓN ANEXO PSIQUIÁTRICO
REHABILITACIÓN DE HOSPITAL
REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS
CONSTRUCCIÓN DEL CERESO FEMENIL
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE FACULTAD DE DERECHO
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE
REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD
SALINA CRUZ
REYES MANTECÓN
MARGEN IZQUIERDO DEL RIO ATOY
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
SALINA CRUZ
SAN PEDRO POCHUTLA
OAXACA DE JUAREZ
TLACOLULA DE MATAMOROS
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
PALOMARES MATÍAS ROMERO
CERRO MONEDA ASUNCION CACAL
FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO
SANTA CATARINA COATLAN
SAN JUAN YUCUITA
OAXACA DE JUAREZ
SAN JOSE AYUQUILA
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
HUAJUAPAM DE LEON
SAN VICENTE NUÑU
SAN JUAN SAYULTEPEC
OAXACA DE JUAREZ
SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA
OAXACA DE JUAREZ
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
OAXACA DE JUAREZ
REYES MANTECÓN
SAN LORENZO CUANECUILTITLA
OAXACA DE JUAREZ
SAN PEDRO POCHUTLA
ZIMATLAN DE JUAREZ OAX
SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL
JUCHITAN DE ZARAGOZA
TLACOLULA DE MATAMOROS
OAXACA DE JUAREZ
SALINA CRUZ
CORRALERO SANTIAGO PINOTEPA
u> O
m Ui Oí
Rev
isión
Sup
erv,
09-Nov-OI
08 Nov-01
25-Oct-01
05-Nov-OI
31-Oct-01
02-Oct-01
23-Oct-01
17-Oct-01
12Oct-01
10-Oct-01
28 Sep-01
25-Sep-01
20-Sep-01
13-Sep01
17-Sep-01
28-Dic-01
27-Dic-OI
26-Dic-01
19-Dic 01
19-Dic-OI
18-Dic-OI
18-Dic-01
14-Dic-OI
30-Nov-OI
30-Nov 01
29-Nov 01
26-Nov-OI
22-Nov-01
16-Nov-01
07-Nov-01
08-Nov-01
08 Nov-01
06-Nov-01
25-Oct-01
29 Oct-01
25-Oct-01
25-Oct-01
22-Oct-01
23 Oct-01
25-Oct-01
18-Oct-01
*\ a. ^ ,2
"> « 0 <a
10-NOV-01
10-NOV-01
07-Nov-01
05-Nov-01
05 Nov-01
20-Oct-01
24-Oct-01
23-Oct-01
15-Oct-01
12-Oct-01
01-Oct-01
25-Sep-01
21-Sep-01
18-Sep-01
19-Sep-01
04-Ene-02
03-Ene-02
02-Ene-02
27-Dic-01
27-Dic 01
24-Dic 01
24-Dic-01
17-Dic-01
02-Dic-01
02-Dic-01
02-Dic-01
28-NOV-01
26-Nov 01
17-Nov-01
08-Nov-01
IO-Nov-01
09-Nov-01
08-NOV-01
05-Nov-OI
30-Oct-01
29-Oct 01
26 Oct-01
24-Oct-01
25 Oct-01
25-Oct-01
23-Oct-01
iá
z o.
12-Nov 01
08-Ene-02
08-Ene-02
05-Ene-02
02-Ene-02
08-Dic-01
08-Dic-01
12 Nov-01
31-Oct-01
29-Oct-01
en e
•® Di 5
3
4
4
3
3
4
2
3
3
3
4
3
3
5
3
4
4
3
3
5
4
3
3
3
4
5
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
4
2
2\ E
T3 < | * 1 a Oí i— 16
12
3
12
8
3
18
5
1
8
3
6
0
10
9
15
19
12
14
14
16
17
6
6
6
8
11
10
13
12
12
4
8
2
7
5
6
1
5
18
6
0 "0
8 S 8.8
11 28
10
3
2
7
3
25
1
3
3
7
7
8
3
20
10
15
22
5
16
14
12
12
5
5
10
11
7
11
10
10
7
12
7
17
3
2
2
3
25
3
tiem
po R
evis
ión S
uper
vl
1
2
13
0
5
18
1
6
3
2
3
0
1
5
2
7
7
7
8
8
6
6
3
2
2
3
2
4
1
1
2
1
2
11
1
4
1
2
2
0
5
* 2 , E
O T3
M
2
4
5
3
6
6
6
2
2
6
ANEXO 1 1
REVISION DE ESTIMACIONES DE OBRA í;
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
CÜ
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DESALUD
REHABILITACIÓN DE LA E P BENITO JUAREZ
REHABILITACIÓN DE CERESO
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCON DE DORMITORIOS
REHABILITACIÓN DE HOSPITAL
REHABILITACIÓN DE CERESO
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
REHABILITACIÓN DE INSTALCION HIDROSANITARIA DR AU
REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE AULAS 0 EDIFICIOS FACULTAD DE ME
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ CAMPl
REHABILITACIÓN EDIFICIO FACULTAD DERECHO Y CIENCI,
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CONVENCIONES
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE TALLER SILLA DE RUEDA
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE SERVICIO MEDICO CERESO
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE RED DE ALCANTARILL
REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ
REHABILITACIÓN DE CERESO
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DE COLECTOR SANITARIO
REHABILITACIÓN DE INSTALCION HIDROSANITARIA DR AU
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTROD E SALUD
CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE SILLAS DE RUEDA
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO SERVICIO MEDICO CERESO
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD AUTÓNOMA BENITO JUAREZ
REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO FACULTAD DERECHO Y Cl
REHABILITACIÓN DE CENTRO REGIONAL EDUCACIÓN NOF
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVENCIONES
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
REHABILITACIÓN DEL CERESO DE TEHUANTEPEC
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR RIO SALADO
1
VICENTE CAMALOTE ACATLAN
OAXACA DE JUAREZ
VILLA DE ZAACHILAOAX
OAXACA DE JUAREZ
SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL
SALINA CRUZ
VICENTE CAMALOTE ACATLAN
OAXACA DE JUAREZ
SAN FELIPE DE LEON
OAXACA DE JUAREZ
SAN LORENZO CUANECUILTITLA
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
HUAUTEPEC, HUAUTEPEC, OAX
OAXACA DE JUAREZ
TLACOLULA DE MATAMOROS
SAN PEDRO POCHUTLA
OAXACA DE JUAREZ
SANTA CATARINA JUQUILA
SAN FRANCISCO DEL MAR VIEJO
TANICHE OAXACA
SAN MIGUEL EJUTLA
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
SAN VICENTE CAMALOTE
SAN LORENZO CUANECUILTITLA
OAXACA DE JUAREZ
TLACOLULA DE MATAMOROS
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
TANICHE OAXACA
SAN MIGUEL EJUTLA
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
SAN FCO DEL MAR VIEJO
SAN AGUSTÍN ATENANGO
SAN LORENZO VICTORIA
SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA
'
Página 105
s tu f£ O 2: tu
SL
s 01-Oct-OI
27-Sep-01
26-Sep-01
14-Dic-01
10-Dic-01
27-Ago-01
30-Nov-01
29-Nov-01
17-Oct-01
12-Nov-01
08-Nov-01
09-Nov-01
29-Oct-01
05-Nov-01
05-Nov-01
25-Oct-01
27-Oct-01
17-Oct-01
09-Oct-01
27-Sep-01
18-Sep-01
14-Sep-01
13-Sep-01
18-Dic-01
29-Nov-OI
30-Nov-01
16-Nov-01
13-Nov-01
10-Nov-01
10-Nov-01
08-Nov-01
09-Nov-01
08-Nov-01
08-Nov-01
30-Oct-01
31-Oct-01
24-Oct-01
13-Oct-01
09-Oct-01
09-Oct-01
20-Sep-01
0 en <o a. a O
0) <s JS 0
03-Oct-01
01-Oct-01
01-Oct-01
18-DIC-01
12-DIC-01
30-Ago-01
02-DIC-01
02-DIC-01
26-Oct-01
13-Nov-01
09-Nov-01
09-Nov-01
05-Nov-01
05-Nov-01
05-Nov-01
30-Oct-01
30-Oct-01
23-Oct-01
10-Oct-01
28-Sep-01
25-Sep-01
20-Sep-01
20-Sep-01
24-Dic-01
02-Dic-01
01-Dic-01
22-Nov-01
15-Nov-01
14-Nov-01
12-Nov-01
12-Nov-OI
10-Nov-01
09-Nov-01
09-Nov-01
05-Nov-01
05-Nov-01
25-Oct-01
16-Oct-01
09-Oct-01
09-Oct-01
24-Sep-01
z
17-Dic-01
08-Dic-01
26-Nov-01
08-Dic-01
Sfí
s w 4
2
4
2
3
4
4
4
3
3
3
4
2
3
3
3
3
2
3
2
4
4
4
4
4
4
3
2
3
5
4
2
5
2
4
4
3
4
2
2
2
«s - 0
a. E .,
í—• i®.
3
6
19
7
10
6
7
8
43
3
4
20
1
9
9
3
5
5
4
17
9
14
13
17
8
8
5
2
1
21
12
2
22
15
21
21
5
5
3
0
5
1 0
! . §
E E a -is
5
3
30
2
5
21
5
10
22
5
7
16
4
11
9
6
3
1
2
1
16
2
2
12
10
2
3
5
9
16
3
2
50
8
19
19
8
11
5
1
2
tiem
po R
evisi
ón S
uper
v.
2
4
5
4
2
3
2
3
9 1
1
0
7
0
0
5
3
6
1
1
7
6
7
6
3
1
6
2
4
2
4
1
1
1
6
5
1
3
0
0
4
JS CD
E B 0
E
5
6
31
6
ANEXO 1 1
REVISION DE ESTIMACIONES DE OBRA
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
n CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO SERVICIO MEDICO CERESO
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO FACULTAD DERECHO Y Cl!
REHABILITACIÓN DE INSTALCION HIDROSANITARIA DR AU
CONSTRUCCIÓN DE TALLER SILLA DE RUEDA
CONSTRUCCIOON DE CENTROD E SALUD
CONSTRUCCIOON DE CENTROD E SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVENSIONES
REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL COCINAS Y AULAS DR Al
CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS COLEGIO BACHILLERATO
REHABILITACIÓN DE HOSPITAL DR AURELIO VALDIVIESO
OBRA GENRAL COCINA, AULAS DEL HOSPITAL AURELIO V
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO SERVICIO MEDICO CERESO
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR RIO SALADO
REHABILITACIÓN DE INSTALCION HIDROSANITARIA DR AU
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
REHABILITACIÓN DE LABORATORIO Y CONSTRUCCIÓN DE
REHABILITACIÓN Dr AURELIO VALDIVIESO
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE 1a ETAPA DE LA ACADEMIA DE FORM
AMPLIACIÓN, REMODELACION DE LABORATORIO Y CONS
CONSTRUCCIÓN 2a ETAPA CERESO FEMENIL VALLES CEf>
REHABILITACIÓN DE INSTALCION HIDROSANITARIA DR AU
REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAR
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
o o _J
- 1
SANTO DOMINGO YODOHINO
TLACOLULA DE MATAMOROS
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
SAN MIGUEL EJUTLA
TANICHE OAXACA
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
SAN LORENZO VICTORIA
SAN AGUSTÍN ATENANGO
SANTO DOMINGO YODOHINO
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
TLACOLULA DE MATAMOROS
SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA
OAXACA DE JUAREZ
SOLEDAD SAN SIMON LOMA BONITÍ
SANTO DOMINGO YODOHINO
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
SANTIAGO LACHIVIA
SANTA MARIA ZAPOTITLAN
SANTIAGO YAVEO
SANTO DOMINGO ROAYAGA
SANTO TOMAS TAMAZULAPAM
SAN IDELFONSO AMATLAN
SAN SEBASTIAN ETLA
OAXACA DE JUAREZ
TLACOLULA DE MATAMOROS
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
SANTA CRUZ OCOTAL
SANTO DOMINGO YODOHINO
SANTIAGO YAVEO
SANTO TOMAS TAMAZULAPAM
SAN IDELFONSO AMATLAN
SANTA MARIA ZAPOTITLAN
SANTIAGO LACHIVIA
T —
Página 106
o m
o 3 LU a*
\ £ & =>
tft
1 18-Sep-01
14-Dic-OI
06-Dic-01
29-Nov 01
23-Nov 01
22-Nov-01
22-Nov-01
19 Nov-01
08-NOV-01
06-Nov-01
06-Nov 01
09-Oct 01
04-Oct 01
20-Sep 01
13-Sep 01
07-Nov-01
14-Dic-OI
06-Dic 01
29-Nov 01
17-Nov-OI
06-Nov 01
31-Oct-01
25-Oct-OI
17-Oct-01
18 Oct-01
15-Oct-01
15-Oct-01
17 Sep-01
17-Sep01
13-Sep-01
27-Dic-OI
14-Dic-OI
29-Nov-OI
27-Nov-OI
27-Nov-OI
27-Nov 01
24 Nov-01
31-Oct-01
30 Oct-01
12 Nov-01
29-Oct 01
o » *
m o > <s
20-Sep-01
18-Dic-01
11-Dic-01
02-Dic-01
26-Nov-OI
23-Nov-OI
23-Nov-OI
22-Nov-01
12-Nov-OI
06-Nov-01
06-Nov-01
10-Oct-01
05-Oct-01
25-Sep-01
14-Sep-01
10-Nov-01
18-Dic-01
07-Dic-OI
02-Dic-01
21-Nov-01
07-Nov-OI
07-Nov-OI
30-Oct-01
23-Oct-01
23-Oct-01
17-Oct-01
16-Oct-01
18-Sep-01
18-Sep-01
18-Sep-01
02-Ene-02
18-Dic-01
02-Dic-01
29-Nov-OI
28-Nov-01
28-Nov-01
26-Nov-01
05-Nov-OI
05-Nov-OI
12-Nov-OI
31-Oct-01
IS
o z a.
07-Dic-01
20 Sep-01
14-Nov-OI
08-Dic-01
10-Nov-01
31-Oct-01
04-Ene-02
07-Dic-OI
a» v
4
3
3
4
2
4
4
3
3
3
3
3
5
3
5
4
3
3
4
4
3
3
3
3
2
3
4
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
4
3
2
*£ -SO
'xfí ">
s
F 7
16
8
11
1
11
11
12
10
11
11
4
14
8
19
11
14
6
11
4
2
4
3
6
3
6
9
7
7
5
22
16
12
6
7
7
4
12
8
3
4
a o
1 s a l ¡1
6
4
2
7
4
4
4
17
1
2
2
3
8
1
6
3
2
6
7
5
6
3
6
2
4
2
4
3
3
7
5
4
6
6
2
2
1
1 1
2
1
3
m tí-•o 'w
I ce
a s 2
4
5
3
3
1
1
3
4
0
0 1
1
5
1
3
4
1
3
4
1
7
5
6
5
2
1
1
1
5
6
4
3
2
1
1
2
5
6
0
2
1 1 .8 E s
5
6
4
6
3
1
2
5
ANEXO 1 1
REVISION DE ESTIMACIONES DE OBRA Página 107
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231 232
o
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS
CONSTRUCCIÓN DE 1a ETAPA DE LA ACADEMIA DE FORM
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LA ACADEMIA ES
CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS
CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS
REHABILITACIÓN DE HOSPITAL DR AURELIO VALDIVIESO
CONSTRUCCIÓN DE 1a ETAPA ACADEMIA ESTATAL FORM
CONSTRUCCIÓN 2a ETAPA CERESO FEMENIL VALLES CEN
REHABILITACIÓN DE HOSPITAL AURELIO VALDIVIESO
CONSTRUCCIÓN DE 2a ETAPA CERESO FEMENIL
REHABILITACIÓN DE HOSPITAL AURELIO VALDIVIESO
CONSTRUCCIÓN DE 2a ETAPA CERESO FEMENIL
REHABILITACIÓN DE HOSPITAL AURELIO VALDIVIESO
CONSTRUCCIÓN DE 2a ETAPA CERESO VALLES CENTRALI
CONSTRUCCIÓN 2a ETAPA CERESO FEMENIL VALLES CEN
CONSTRUCCIÓN DE 2a ETAPA CERESO VALLES CENTRAL!
CONSTRUCCIÓN 2a ETAPA CERESO FEMENIL VALLES CEI^
CONSTRUCCIÓN DE 1a ETAPA CERESO FEMENIL
CONSTRUCCIÓN 2a ETAPA CERESO FEMENIL VALLES CEN
CONSTRUCCIÓN 2a ETAPA CERESO FEMENIL VALLES CEN
CONSTRUCCIÓN DEL CERESO 2a ETAPA
D
1 <
LA SOLEDAD SAN SIMON
OAXACA DE JUAREZ
SAN SEBASTIAN ETLA
SANTO DOMINGO YODOHINO
SANTA MARIA ZAPOTITLAN
SANTIAGO LACHIVIA
SANTO TOMAS TAMAZULAPAM
SANIDELFONSOAMATLAN
SAN SEBASTIAN ETLA
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
SAN SEBASTIAN ETLA OAX
TLACOLULA DE MATAMOROS
OAXACA DE JUAREZ
TLACOLULA DE MATAMOROS
OAXACA DE JUAREZ
TLACOLULA DE MATAMOROS
OAXACA DE JUAREZ
TLACOLULA DE MATAMOROS
TLACOLULA DE MATAMOROS
TLACOLULA DE MATAMOROS
TLACOLULA DE MATAMOROS
TLACOLULA DE MATAMOROS
TLACOLULA DE MATAMOROS
TLACOLULA DE MATAMOROS
MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ
«o
a LU
o:
o. m e
1 06-Oct-01
27-Sep 01
13 Sep-01
27-Dic-OI
24-Nov 01
24-Nov-OI
19 Nov-01
16 Nov-01
06-Oct-01
27 Sep-01
08 Nov 01
05-Nov-OI
26-Oct-01
20-Sep-01
07-Dic-OI
25-Sep 01
06-Dic-01
01-Oct01
28 Die 01
17-Oct01
22-Oct 01
20-Oct-01
30-Oct-01
24 Sep 01
14 Nov-01
02-Ene 02
20-Sep-01 Fe
cha e
nvió
a pag
o
09 Oct 01
01-Oct-01
18-Sep01
03 Ene-02
27-Nov-01
26 Nov 01
21-Nov01
19-Nov-01
12 Oct-01
01-Oct01
14-Nov-OI
10 Nov-01
05-Nov 01
26 Sep 01
17 Die 01
28-Sep-01
14 Die 01
02-Oct-01
04-Ene-02
23-Oct-01
24-Oct-01
24-Oct-01
05-Nov 01
10-Oct-01
21-Nov 01
03-Ene-02
26 Sep 01
O z
13-Nov-OI
19-Dic-OI
19-DIC-01
14 Mar-02
o en
. £
3
2
3
3
3
3
4
3
2
2
3
2
2
3
4
3
3
3
3
5
2
3
4
3
4
3 3
£
c - o
I A
2
2
5
24
4
4
9
8
2
2
7
15
2
8
9
5
8
9
8
13
1
3
7
9
9
4 15
o
1 §
ai 2
2
3
2
2
2
1
1
6
4
3
5
2
9
5
4
6
3
2
4
2 9
• o
CL. E
.92
3
4
5
7
3
2
2
3
6
4
6
5
10
6
10
3
8
1
7
6
2
4
6
16
7
1 6
B cz
s -a E &
3
2
5
69
MAXIMO PROMEDIO MEDIANA MODA DESVIACIÓN MINIMA
6 00
327 300
300 0 80
100
43 00
9f l3
m 600 6 07
0 00
9900
7 26
a oo 200
8 89
100
2200
356 300
100 313
0 00
69
i 4
4 2
1061 1
ANEXO 1 2
REVISION DE ESTIMACIONES ULTIMAS Y FINIQUITO
Página 108
OBRA LOCALIDAD
% z m O j -z O
«a o
"O
1 M S S B H
o
.o»
E
o s
-o
i o
» O)
•dttai REHABILITACIÓN DEL LABORATORIO ESTATAL REYES MANTECÓN 73,228 73 29-Oct-01 05-Nov-OI 19-Nov-OI
REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD OAXACA DE JUAREZ 52,938 54 10-DIC-01 13-Dic-OI 14-DIC-01 15-Dic-OI 15-DIC-OI
REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD SANTA MARIA DEL AMR 122,103 09 22-NOV-01 29-Nov-OI 30-Nov-OI 30-Nov-OI 30-Nov-OI
PROYECTO DE LA ALBERGA OLÍMPICA EL TEQUIO OAXACA DE JUAREZ 73,996 24 12-NOV-01 19-Nov-OI 30-Nov-OI
CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL DE FLUJO C XOXOCOTLAN 1,654,467 99 12-Nov-OI 13-Nov-OI 14-Nov-OI 15-Nov-OI 16-Nov-01
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DEL AUDITí SANTA CRUZ AMILPAS OAX 66,754 25 01-NOV-01 12-Nov-OI 13-Nov-OI 15 Nov-01 15-Nov-OI
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMERAL SANTA CRUZ AMILPAS OAX 361,524 97 02-Oct-01 04-Oct-OI 30-Oct-01 31-Oct-01 05-Nov-OI 07-Nov-OI 07-Nov-OI
EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO DEL CENTRO DE ES SANTA CRUZ AMILPAS OAX 109,250 00 25-Oct-01 26-Oct-01 30-OcM)1 30-Oct-01 31-Oct-01
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD SANTIAGO TEPETLAPA 310,998 09 15-Oct-01 19-Oct-01 23-Oct-01 24-Oct-01 25-Oct-01
REINSTALACIÓN DE ESPECTACULARES PARA PUBLK OAXACA DE JUAREZ 393,300 00 09-Oct-OI 10-Oct-01 13-Oct-01 15-Oct-01 19-Oct-OI 22-Oct-01 22-Oct-01
DISTRIBUIDOR VIAL OAXACA DE JUAREZ 1,582,840 96 08-Oct-01 11-Oct-01 11-Oct-01
CONSTRUCCIÓN DE ADOBERA COMUNAL SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA 155,480 44 26-Sep-01 28-Sep-01 28-Sep-01 03-Oct-01 03-Oct-01 04-Oct-01 04-Oct-01
AMPLIACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y ELE( SANTA MARIA IXCOTEL 193,995 67 02-Jul-OI 05-Jul-01 05-Sep-01 06-Sep-01 07-Sep-01 37146 37149
PROYECTO EJECUTIVO ESTADIO DE BÉISBOL BENITÍ OAXACA DE JUAREZ 397,893 85 18-Sep-01 19-Sep-01 20-Sep-01 22-Sep-01 24-Sep-01
CONSTRUCCIÓN DE CERESO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN 2,778,440 00 19-Sep-01 20-Sep-01 24-Sep-01
TERMINACIÓN DE CLÍNICA HOSPITAL 30 CAMAS MARIA LOMBARDO DE CASO MIXE 363,450 53 11-Sep-01 20-Sep-01 20-Sep-01
TERMINACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL SOLA DE VEGA 1,955,000 00 11-Sep-01 15-Sep-01 17-Sep-01
PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO PUTLA DE GUERRERO 5,173 98 07-Sep-01 17-Sep-01 18-Sep-01
TERMINACIÓN DE LA FACHADA DEL TEMPLO SOLA DE VEGA 300,000 00 05-Sep-01 07-Sep-01 07-Sep-01 11-Sep-01 17-Sep-OI
REHABILITACIÓN DE CENTRO REGIONAL EDUCACIOh RIO GRANDE OAXACA 36 57413 08-Nov-01 12-Nov-OI 19-Nov-OI 23-Nov-01 OI-Dic-01
CONSTRUCCIÓN DOS AULAS DE ESCUELA PRIMARIA SAN PEDRO TEUTILA 158,247 27 26-Nov-OI 04-Dic-OI 05-Dic-OI 06-Dic-OI 07-Dic-OI 08-DIC-01 IO-Dic-01
CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL DE FLUJO C XOXOCOTLAN 205,327 13 30-Nov-OI 03-Dic-OI 04-Dic-OI 05-Dic-OI 08-DIC-01
CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUCIÓN VIAL FLUJO CON" XOXOCOTLAN 184,484 43 26-Nov-OI 28-Nov-OI 30-Nov-OI 04-Dic-OI 04-Dic-OI CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO SOLIDARIDAD 2a ETA OAXACA DE JUAREZ 574,273 51 26-Nov-OI 29-Nov-OI 30-Nov-OI 30-Nov-OI OI-Dic-01
REHABILITACIÓN DEL TEMPLO CATÓLICO ESCOLARA SANTA MARIA CHIMALAPA 30,189 80 08-Nov-01 15-Nov-OI 23-Nov-OI 27-Nov-01 28-Nov-OI
TERMINACIÓN DE CENTRO DE SALUD MAGDALEMATEITIPAC 99,998 95 18-Oct-01 23-Oct-01 30-Oct-01 31-Oct-01 05-Nov-OI 07-Nov-OI 08-NOV-01
INSTALACIONES DE ESPECTACULARES PARA PUBLIC OAXACA DE JUAREZ 249,550 00 05-Nov-OI 08-NOV-01 10-Nov-01 ll-Nov-01 13-Nov-OI 14-Nov-OI 14-Nov-OI
REHABILITACIÓN DE CENTRO REGIONAL EDUCACIOh OAXACA DE JUAREZ 5,910 92 07-Sep-01 13-Sep-01 27-Sep-01 02-Oct-01 04-Oct-01 11-Oct-01 17-Oct-01
CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO PROV PENITENCI/ SANTA MARIA IXCOTEL 185,530 09 04-Sep-01 05-Sep-01 12-Sep-01 15-Sep-01 20-Sep-01 20-Sep-01 21-Sep-01
REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL ESPECIA1 OAXACA DE JUAREZ 4,505 64 27-Nov-OI 30-Nov-OI 30-Nov-OI 06-DIC-01 10-Dic-01 12-Dic-OI 12-Dic-OI
CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL 30 CAMAS 2a ETAPA ASUNCION NOCHIXTLAN 3,159 05 21-Nov-01 26-Nov-OI 27-Nov-OI 30-Nov-OI 07-Dic-OI 10-Dic-OI 11-Dic-OI
CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO 2a ETAPA ESC URBÍ CIUDAD IXTEPEC 166,852 44 19-Nov-OI 22-Nov-OI 30-Nov-OI OI-Dic-01 02-Dic-OI 07-Dic-OI 10-DIC-01
REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA 18,905 26 18-Oct-01 24-Oct01 16-Nov-01 19-Nov-01 23-Nov-OI 27-Nov-01 27-Nov-OI
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD ASUNCION CACALOTEPEC MIXE 261,770 98 09-Nov-01 14-Nov-OI 22-Nov-01 23-Nov-OI 26-Nov-OI 26-Nov-01 27-Nov-OI
REHABILITACIÓN CERESO ASUNCION NOCHIXTLAN 26,131 16 IO-Oct-01 15-Oct-01 22-Oct-01 31-Oct-01 05-Nov-OI 07-Nov-01 08-Nov-01
36 REHABILITACIÓN CERESO SANTIAGO JUXTLAHUACA OAX 13,10219 02-Oct-01 08-Oct-01 17-Oct-01 19 Oct-01 05-Nov-OI 06-NOV-01 08-Nov-01
37 REHABILITACIÓN DE CENTRO DE READAPTACION SC VILLA SOLA DE VEGA 9,043 42 08-Sep-01 14-Sep-01 12-Oct-01 20-Oct-01 25-Oct-01 31-Oct-01 31-Oct-01
38 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SALINA CRUZ 25,337 24 11-Sep-01 12-Sep-01 17-Sep-01 26-Sep-01 17-Oct-01 23-Oct-01 24-Oct-01
ANEXO 1 2
REVISION DE ESTIMACIONES ULTIMAS Y FINIQUITO
Página 109
OBRA LOCALIDAD
§
CO
O z o
CO LU
O m
o
i 2 s
o í c •2 J' §
O
i O)
o
S
I
c •O
CONTRUCCION DE CERESO 4a ETAPA MIAHUATUN DE PORFIRIO DIAZ 542,465 25 18-Jun 01 18-Jun-01 30-Ago 01 11-Sep-01 24-Sep-01
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE OAXACA DE JUAREZ 15 554 06 27-Ago 01 09-Sep-01 19-Sep01 24-Sep-01 05-Oct-01 06 Oct-01 10-Oct-01
REHABILITACIÓN DE HOSPITAL SAN PEDRO POCHUTLA 191,43211 23-Nov 01 02-Dic-OI 04-Dic 01 06-DIC-01 08-Dic-01
TERMINACIÓN DE UNIDAD AUXILIAR DE SALUD LOS HORCONES 10,902 90 13-Nov-OI 22-Nov-OI 26-Nov-OI 27-NOV-01 28-Nov-01
REHABILITACIÓN DE ESCUELA NORMAL SUPERIOR XOXOCOTLAN 13,085 84 05-Oct-01 12-Oct-01 13-Oct-01 17-Oct-01 17-Oct-01 18-Oct-01 05-Nov-01
CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO SOLIDARIDAD 2a ETA OAXACA DE JUAREZ 6 209 92 03-Sep-01 04-Sep-01 08-Sep-01 13-Sep-01 07-Sep-01 20-Sep-01 26-Sep-01
CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO SANTA ROSA OAXACA DE JUAREZ 3 272 28 03-Sep 01 06-Sep-01 08-Sep-01 13-Sep-01 17-Sep-01 20 Sep-01 26-Sep-01
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD SANTA CATARINA QUIANE 41,648 07 02-Oct-01 04-Oct-01 09-Oct-01
REHABILITACIÓN DEL CERESO SAN PEDRO POCHUTLA 13,283 06 11-Sep-01 17 Sep-01 20-Sep-01 26-Sep-01 02 Oct-01 04-Oct-01 05-Oct-01
REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "BENITO JU OAXACA DE JUAREZ 206 968 67 22-Nov-01 26-Nov-OI 28-NOV-01 01-Dic-OI 10-DIC-01 12Dic01 12-D1C-01
MAXIMO
PROMEDIO
MEDIANA
MODA
DESVIACIÓN
MINIMA
,778 44000
296,96986
115,67655
138,791 77
548,389 83
3,15905
9 00
231
200
200
153
100
ANEXO 1 2
REVISION DE ESTIMACIONES ULTIMAS Y FINIQUITO
Página 110
OBRA LOCALIDAD
o to
o
Jmtam ±
«o o
JL
'O *5! "E tu Q. 3
to c
A
o
o I CO
I
•o a.
8 ai
o «O £ O) £ "5
ñ O ó <x >
i E
:9 o
j - <u
8.1 E - i .2 tS i - m
«o 3 o e •
CU 31 3 3 tP
K
«
O
i" REHABILITACIÓN DEL LABORATORIO ESTATAL REYES MANTECÓN 04-Ene-02 04-Ene-02 12-Feb-02 15 0 REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD OAXACA DE JUAREZ 18-Dic-OI 24-Dic-OI 02-Ene-02
REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD SANTA MARIA DEL AMR 30-Nov-OI 03-Dic-OI 02-Feb-02
PROYECTO DE LA ALBERGA OLÍMPICA EL TEQUIO OAXACA DE JUAREZ 30-Nov-OI 02-Dic-01 12 CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL DE FLUJO C XOXOCOTLAN 17-Nov-OI 22-Nov-OI
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DEL AUDITC SANTA CRUZ AMILPAS OAX 16-Nov-01 16-Nov-01 13 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMERAL SANTA CRUZ AMILPAS OAX 07-Nov-OI 09-Nov-01 32 EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO DEL CENTRO DE ES SANTA CRUZ AMILPAS OAX 31-Oct-01 05-Nov-OI
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD SANTIAGO TEPETLAPA 25-Oct-01 26-Oct-01 30-Oct-OI
REINSTALACIÓN DE ESPECTACULARES PARA PUBLIC OAXACA DE JUAREZ 23-Oct-01 25-Oct-01
DISTRIBUIDOR VIAL OAXACA DE JUAREZ 11-Oct-01 15-Oct-01
CONSTRUCCIÓN DE ADOBERA COMUNAL SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA 04-Oct-01 06-Oct-01
AMPLIACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y ELE( SANTA MARIA IXCOTEL 21-Sep-01 25-Sep-01 25-Sep-01 25-Sep-01 26-Sep-01 17 69
PROYECTO EJECUTIVO ESTADIO DE BÉISBOL BENITC OAXACA DE JUAREZ 24-Sep-01 27-Sep-01
CONSTRUCCIÓN DE CERESO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN 25-Sep-01 26-Sep-01
TERMINACIÓN DE CLÍNICA HOSPITAL 30 CAMAS MARIA LOMBARDO DE CASO MIXE 20-Sep-01 22-Sep-01
TERMINACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL SOLA DE VEGA 17-Sep-01 20-Sep-01
PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO PUTLA DE GUERRERO 18-Sep-01 19-Sep-01 10 TERMINACIÓN DE LA FACHADA DEL TEMPLO SOLA DE VEGA 17-Sep-01 20-Sep-01
REHABILITACIÓN DE CENTRO REGIONAL EDUCACIOh RIO GRANDE OAXACA 26-Dic-OI 03-Ene-02 16
CONSTRUCCIÓN DOS AULAS DE ESCUELA PRIMARIA SAN PEDRO TEUTILA 11-DIC-01 12-Dic-OI 10 CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL DE FLUJO C XOXOCOTLAN 10-Dic-OI 11-DIC-01
CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUCIÓN VIAL FLUJO CON" XOXOCOTLAN 04-Dic-01 IO-Dic-01
CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO SOLIDARIDAD 2a ETA OAXACA DE JUAREZ 02-Dic-01 04-DIC-01
REHABILITACIÓN DEL TEMPLO CATÓLICO ESCOUPA SANTA MARIA CHIMALAPA 28-Nov-01 30-Nov-OI 11 10 TERMINACIÓN DE CENTRO DE SALUD MAGDALEMATEITIPAC 14-Nov-OI 19-Nov-OI 29-Nov-OI 29-Nov-OI 30-Nov-OI 18 25 INSTALACIONES DE ESPECTACULARES PARA PUBLIC OAXACA DE JUAREZ 14-Nov-OI 21-Nov-01
REHABILITACIÓN DE CENTRO REGIONAL EDUCACIOI1 OAXACA DE JUAREZ 18-Oct-01 23-Oct-01 18 23 CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO PROV PENITENCI/ SANTA MARIA IXCOTEL 01-Oct-01 02-Oct-01 14 REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL ESPECIA1 OAXACA DE JUAREZ 18-Dic-01 20-Dic-OI 26-Dic-OI 14
CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL 30 CAMAS 2a ETAPA ASUNCION NOCHIXTLAN 17-DIC-01 18-Dic-01 20-DIC-01 13 14 CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO 2a ETAPA ESC URBA CIUDAD IXTEPEC IO-Dic-01 12-Dic-01 13 REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA 27-Nov-OI 29-Nov-OI 30-Nov-OI 13 28 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD ASUNCION CACALOTEPEC MIXE 27-Nov-OI 29-Nov-OI 13 REHABILITACIÓN CERESO ASUNCION NOCHIXTLAN 09-Nov-OI 14-Nov-01 16 14 REHABILITACIÓN CERESO SANTIAGO JUXTLAHUACA OAX 09-Nov-01 14-Nov-01 29 REHABILITACIÓN DE CENTRO DE READAPTACION SC VILLA SOU DE VEGA 05-Nov-OI 14-Nov-OI 20 34 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SALINA CRUZ 09-Nov-OO 09-Nov-01 IO-Nov-01 23 28
ANEXO 1 2
REVISION DE ESTIMACIONES ULTIMAS Y FINIQUITO
Página 111
o m LU
^ 0 OBRA LOCALIDAD
c
•dBw
O «
c •o '55 "E <u o . 3 CO c •o "w
"s a:
o S» * ? - ,
s
f Si
o «i
O
£ c "35
c «o
s
«o-"S
8.1
c o
M Q C
«S S
E v!0
O i " *
39 CDNTRUCClDÑ DE CERESÜ 4a ETAPA" MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 11Oct-01 23-Oct-01 12 87 12 REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE. OAXACA DE JUAREZ 12-Oct-01 15-Oct-01 19 26 REHABILITACIÓN DE HOSPITAL SAN PEDRO POCHUTLA 10-Dic-OI 11-Dic-OI 18-Dic-OI 11 TERMINACIÓN DE UNIDAD AUXILIAR DE SALUD LOS HORCONES 29-Nov-OI 30-Nov-OI 10 REHABILITACIÓN DE ESCUELA NORMAL SUPERIOR X0X0C0TLAN 06-Nov-01 09-Nov-OI 12 20 CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO SOLIDARIDAD 2a ETA OAXACA DE JUAREZ 08-Oct-OI 09-Oct-01 19 CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO SANTA ROSA OAXACA DE JUAREZ 26-Sep 01 28-Sep-01 11 13 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD SANTA CATARINA QUIANE 23-Oct-01 24-Oct-01
REHABILITACIÓN DEL CERESO SAN PEDRO POCHUTLA 06-Oct 01 10-Oct-01 14 11 REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "BENITO JU OAXACA DE JUAREZ 13 Dic-01 04-Ene-02 12 22
MAXIMO
PROMEDIO
MEDIANA
MODA
DESVIACIÓN
MINIMA
6 00
348
350
400
0 98
200
23 00
931,
9 »
4.00
5 50
100
87 00
« 7 f
8,00 N 500
16 23
100
22 00
342
200
100
3 66
0 00
6100
2017
800
mik 2217
100
ANEXO 1.3
VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES Página 112
< o
o o
< tu DC a. S
¡m t f ^W' ^.
wnÉfl
t o ' a..
(O
O 1 é i -LU a o o
o
o o z 2 a: ui
< o SE
U I a. ui O O co ILI ac C3
O CO
UJ a. => CO s: o
> ui a: o
«0 o fj. S o o X
S 52 IU a: o a.
38 f̂ y j t -Z O
B> f 11 a£ tu O o a.
< o a
_ l O > UJ o < o o í£ a. < O tu
3 u. O CO tu a:
^ m'
i ra»
JÍL-s
- ^.1
_,__ villa de tututepec barro $166,259.08 S/N 16-Ene-02 01-Feb-02 25-Abr-02 16-May-02 16-May-02 20 guadalupe de ramirez covo $16,058.82 F13 22-Oct-01 30-Oct-01 08-May-02 10-May-02 14-May-02
san pablo hulxtepec canngo $34,792.49 110 17-Dic-OI 31-Dic-OI 25-Abr-02 06-May-02 06-May-02
san pablo hulxtepec canngo $155,204.70 110 01-Ene-02 31-Ene-02 25-Abr-02 06-May-02 06-May-02
santo domingo tlatayapam Ojeda $308,538.85 217 03-Sep-01 10-Oct-01 10-Abr-02 10-Abr-02 11-Abr-02
villa de tututepec barro $167,244.32 sin 16-Dic-OI 15-Ene-02 14-Mar-02 18-Mar-02 18-Mar-02
san antonio acutla ojeda $308,538.85 228 03-Sep-01 10-Oct-01 26-Feb-02 13-Mar-02 14-Mar-02 15 villa de tututepec de melchor ocampo barro $92,186.74 S/N 01-Dlc-OI 15-Dic-OI 22-Feb-02 28-Feb-02 01-Mar-02
la trinidad vista hermosa ojeda $145,420.20 226 03-Sep-01 10-Oct-01 20-Feb-02 25-Feb-02 26-Feb-02
10 san andres chicahuaxtla $27,233.16 F13 22-Oct-01 30-Oct-01 15-Feb-02 23-Feb-02 25-Feb-02
santo domingo tlatayapam ojeda $308,538.85 217 03-Sep-01 10-Oct-01 07-Feb-02 13 13 21-Feb-02 22-Feb-02
12 san rafael ahuejutla covo $22,718.42 F13 22-Oct-01 30-Oct-01 07-Feb-02 12-Feb-02 13-Feb-02
13 san nicolas hidalgo $22,708.59 F13 22-Oct-01 30-Oct-01 07-Feb-02 11-Feb-02 13-Feb-02
14 santiago tamazola $21,527.57 F13 22-Oct-01 30-Oct-01 07-Feb-02 11-Feb-02 13-Feb-02
15 santa maria del rosario covo $64,171.79 F13 03-Sep-01 30-Oct-01 07-Feb-02 11-Feb-02 13-Feb-02
16 santiago miltepec consa s.a. De c.v. $262,012.93 232 15-Oct-01 15-Nov-OI 25-Ene-02 07-Feb-02 08-Feb-02
17 santa Catarina quioquitani const. Civiles de antequera s.a $147,031.56 235 16-Dic-01 28-Dic-OI 30-Ene-02 04-Feb-02 06-Feb-02
18 santa Catarina quioquitani const. Civiles de antequera s.a $260,370.05 235 16-Nov-OI 15-Dic-OI 29-Ene-02 31-Ene-02 01-Feb-02
19 sant maria xadani consa s.a. De c.v. $449,764.15 231 07-Nov-01 17-Nov-01 25-Ene-02 31-Ene-02 01-Feb-02
20 loma bonita dolsa $293,784.41 114 06-Nov-01 16-Nov-01 07-May-02 13-May-02 14-May-02
21 san Juan bautista tuxtepec doisa $197,180.02 115 06-Nov-01 16-Nov-01 07-May-02 14-May-02 14-May-02
22 asunción nochixtlan espacios $33,681.20 102 11-D¡c-01 15-Abr-02 22-Abr-02 22-Abr-02 23-Abr-02
23 asunción nochixtlan espacios $120,703.01 102 07-Dic-01 15-Abr-02 22-Abr-02 22-Abr-02 23-Abr-02
24 asunción nochixtlan espacios $98,974.57 102 07-Dic-01 15-Abr-02 22-Abr-02 22-Abr-02 23-Abr-02
25 san lucas ojitlan edificaciones, inmobiliaria y cor $28,299.29 F14 22-Oct-01 08-Nov-01 12-Feb-02 13-Feb-02 14-Feb-02
26 san felipe de dias edificaciones, inmobiliaria y cor $100,429.69 F14 22-Oct-01 08-Nov-01 24-Ene-02 28-Ene-02 30-Ene-02
27 santa Catarina juquila espacios $113,288.71 125 20-Nov-01 05-Dic-OI 28-Ene-02 28-Ene-02 29-Ene-02
28 san francisco teopan filiberto Jimenez milla $86,414.05 207 09-Nov-01 04-Dic-OI 04-Mar-02 13-Mar-02 14-Mar-02
29 oaxaca de Juarez, oax. filiberto manuel carmona $14,569.44 13 s/n 01-Dic-OI 10-Dic-01 19-Ene-02 29-Ene-02 30-Ene-02
30 oaxaca de Juarez, oax. filiberto msnuel carmona $3,963.31 12 s/n 01-Jun-01 30-Jun-01 19-Ene-02 10 10 29-Ene-02 30-Ene-02
31 oaxaca de Juarez, oax. filiberto manuel carmona $68,294.87 11 s/n 01-Nov-01 30-Nov-OI 22-Ene-02 26-Ene-02 28-Ene-02
32 oaxaca de juarez, oax. filiberto manuel carmona $81,675.92 10 s/n 01-Oct-01 30-Oct-01 23-Ene-02 26-Ene-02 28-Ene-02
33 oaxaca de juarez, oax. filiberto manuel carmona $21,430.99 53A s/n 11-Sep-01 30-Sep-01 19-Ene-01 22-Ene-01 23-Ene-01
ANEXO 1.3 Página 113 VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES
o " 5
O
3
¡r- a,í %
tn O
03
o z uu a
i f f
i e ¡ s"' I3i
tn o i -co
^8 SE O 52 > ixl CU
o a. S
< o
y 1 Q£ 111 O o a. S
o
< o o ^ ̂ o. < o §
z o o
< z u. O
IXI
O O a
ui o o OL
34 oaxaca de Juarez, oax. gutierrez quintanar s.a. De c.v. $290,145.63 13 S/N 16-Nov-01 23-Nov-OI 23-Abr-02 21 21 14-May-02 23-May-02
35 oaxaca de juarez, oax. gutierrez quintanar s.a. De c.v. $290,145.63 13 S/N 16-Nov-01 23-Nov-OI 15-Mar-02 26-Mar-02 26-Mar-02
36 san pedro tapanatepec concoar s.a. De c.v. $392,491.69 11 s/n 09-Mar-02 31-Mar-02 18-May-02 20-IVIay-02 21-May-02
37 san pedro tapanatepec concoar s.a. De c.v. $648,311.50 10 s/n 01-Mar-02 08-Mar-02 22-Abr-02 23-Abr-02 23-Abr-02
38 san pedro tapanatepec concoar s.a. De c.v. $503,576.82 s/n 17-Feb-02 28-Feb-02 19-Abr-02 23-Abr-02 23-Abr-02
39 san pedro tapanatepec concoar s a. De c.v. $226,130.68 s/n 16-Feb-02 16-Feb-02 18-Abr-02 19-Abr-02 22-Abr-02
40 san pedro tapanatepec concoar s.a. De c.v. $1,005,137.31 122 10-Ene-02 15-Feb-02 09-Abr-02 11-Abr-02 12-Abr-02
41 oaxaca de juarez, oax. gutierrez quintanar s.a. De c.v. $290,145.63 13 s/n 16-Nov-01 23-Nov-OI 15-Mar-02 26-Mar-02 01-Abr-02 12 42 san pedro tapanatepec concoar s.a. De c.v. $547,144.13 122 01-Ene-02 06-Ene-02 05-Mar-02 11-Mar-02 12-Mar-02
43 san pedro tapanatepec concoar s.a. De c.v. $774,028.41 122 01-DÍC-01 31-Dic-OI 05-Mar-02 06-Mar-02 07-Mar-02
44 san pedro tapanatepec concoar s.a. De c.v. $1,363,273.07 122 16-Nov-01 30-Nov-OI 26-Ene-02 31-Ene-02 01-Feb-02
45 san pedro tapanatepec concoar s.a. De c.v. $706,367.41 108 01-Nov-OI 15-Nov-OI 11-Ene-02 22-Ene-02 23-Ene-02
46 san Juan chicomezuchitl arq. Humberto ortega toward $52,326.14 F05 22-Oct-01 08-Nov-OI 24-Ene-02 28-Ene-02 29-Ene-02
47 san miguel talea de castro arq. Humberto ortega toward $29,044.61 F05 22-Oct-01 08-Nov-01 24-Ene-02 25-Ene-02 25-Ene-02
48 santa maria yavesia arq. Humberto ortega toward $33,826.92 F05 22-Oct-01 08-Nov-01 22-Ene-02 25-Ene-02 25-Ene-02
49 san Juan comaltepec guillermo delfaud ortiz garda $27,368.85 240 01-Oct-01 31-Oct-01 06-Feb-02 12-Feb-02 14-Feb-02
50 santa maria yosoyua impima s.a. De c.v. $60,280.31 s/n 20-Nov-OI 19-Dic-OI 24-Abr-02 06-May-02 06-May-02 11
51 san Vicente nuñu instalaciones y proyectos hidroi $110,193.69 212 16-Nov-01 22-Nov-OI 02-Feb-02 25-Feb-02 26-Feb-02 21
52 san Vicente nuñu instalaciones y proyectos hidrof $77,454.63 212 23-Nov-01 29-Nov-OI 06-Feb-02 13 13 21-Feb-02 22-Feb-02
53 san Vicente nuñu instalaciones y proyectos hidrof $110,193.69 212 16-Nov-OI 22-Nov-OI 17-Ene-02 18 18 25-Feb-02 26-Feb-02 22 54 san Juan sayultepec instalaciones y proyectos hidra* $79,861.95 209 23-Nov-OI 29-Nov-01 21-Ene-02 21-Feb-02 22-Feb-02 25 55 san Juan sayultepec instalaciones y proyectos hidrof $110,193.82 209 16-Nov-01 22-Nov-01 17-Ene-02 23-Ene-02 23-Ene-02
56 san pedro yucunama instalaciones y proyectos hidrof $110,261.69 208 16-Nov-OI 22-Nov-OI 17-Ene-02 24-Ene-02 24-Ene-02
57 santa maria yosoyua impima s.a. De c.v. $81,965.77 s/n 20-Oct-01 30-Oct-01 17-Ene-02 22-Ene-02 23-Ene-02
58 oaxaca de juarez, oax. joq s.a. De c.v. $115,241.87 53C 01-May-01 07-May-01 16-May-02 22-May-02 23-May-02
59 oaxaca de juarez, oax. joq s.a. De c.v. $115,241.87 53C OI-May-OI 07-May-01 05-Abr-02 25-Abr-02 26-Abr-02 16
60 san francisco infiernillo arq. Juvenal vargas orozco $100,590.51 237 31-Oct-01 17-Nov-OI 05-Mar-02 14-Mar-02 15-Mar-02
61 palomares arq. Juan lopez garda $46,479.80 F07 22-Oct-01 19-Nov-OI 14-Feb-02 13 13 27-Feb-02 01-Mar-02
62 matias romero arq. Juan lopez garda $42,978.44 F07 22-Oct-01 19-Nov-OI 14-Feb-02 21-Feb-02 22-Feb-02
63 plan de san luis arq. Juan lopez garda $44,069.18 F07 22-Oct-01 19-Nov-OI 14-Feb-02 15-Feb-02 18-Feb-02
64 chivixhuyo ing. Javier barroso limón $35,456.71 F17 22-Oct-01 26-Nov-01 12-Feb-02 14-Feb-02 15-Feb-02
65 asunción ixtaltepec ing. Javier barroso limón $29,046.07 F17 22-Oct-01 26-Nov-01 12-Feb-02 14-Feb-02 15-Feb-02
66 el espinal ¡ng. Javier barroso limón $40,805.30 F17 22-Oct-01 19-Nov-OI 12-Feb-02 14-Feb-02 15-Feb-02
ANEXO 1.3 Página 114 VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES
o UJ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
[*? '^
•i i u
tlacotepec plumas
magdalena jicotlan
magdalena jicotlan
tlacotepec plumas
san francisco infiernillo
oaxaca de Juarez, oax.
santa maria yucuhiti
oaxaca de Juarez, oax.
san francisco nuxaño
oaxaca de Juarez, oax.
magdalena zahuatlan
santa maria yucuhiti
magdalena zahuatlan
santa maria tataltepec
oaxaca de Juarez, oax.
oaxaca de Juarez, oax.
reyes mantecón
mazatlan villa de flores
ejutla de crespo
san pedro yaneri
san baltazaryatzachi, el bajo
san Cristobal honduras
san martin toxpalan
san martin toxpalan
- • / * • « fe* f V x " * " • * ,
X.
arq. Juvenal vargas orozco
arq. Juvenal vargas orozco
arq. Juvenal vargas orozco
arq. Juvenal vargas orozco
arq. Juvenal vargas orozco
joq s.a. De c.v.
ing. Laura hortensia diaz davi a
arq. Luis felguerezguzman
luname construcciones, s.a de
arq. Luis felguerezguzman
ing. Laura hortensia diaz davi a
ing. Laura hortensia diaz davi a
ing. Laura hortensia diaz dav a
luname construcciones, s.a de
c. Maria eugenia aragon sanch
c. Maria eugenia aragon sanch
orvy constructores s.a. De c.v
proyectos y construcciones esn
paebsa construcciones s.a. De
arq. Rigoberto rojas monola
arq. Rigoberto rojas monola
sodi construcciones, s.a. De c.v
tecno compuestos s.a. De c.v
tecno compuestos s.a. De c.v
«MMQ.fc-'" '* <m,; PROMEDIO
MEDIANA
MODA
DESVIACIÓN ESTÁNDAR
MÍNIMO
; - - " i ' ¡
$100,562.98
$103,656.53
$53,474.83
$51,735.61
$52,001.22
$534,971.09
$75,180.89
$82,815.81
$124,976.02
$212,073.49
$79,674.93
$235,398.93
$126,826.63
$130,019.85
$134,950.76
$134,950.76
$97,757.08
$60,920.37
$74,919.86
$103,793.50
$107,443.15
$457,240.00
$207,676.70
$276,902.26
... ' ...sfe. ' »"*
I 1
2
2
1
1
1
3
2
2
1
1
2
1
1
1
8
8
1
1
2
1
2
1
2
1
^ *
*' &
214
236
236
214
237
53C
238
124
225
124
239
238
239
222
s/n
s/n
43
F20
119
s/n
210
s/n
126
126 ¡f>>;
26-Sep-01
26-Sep-01
27-Ago-01
27-Ago-01
01-Oct-OI
01-Abr-01
18-Nov-01
OI-Dic-01
01-Sep-01
08-Nov-OI
18-Nov-OI
OI-Oct-01
01-Oct-01
01-Sep-01
10-Jul-01
IO-Jul-01
05-Jun-01
22-Oct-01
01-DÍC-01
01-Sep-01
31-Oct-01
17-Sep-01
12-Oct-01
12-Sep-01
*;' ¿; , !*.""
Ka o
i -
= s
25-Oct-01
25-Oct-01
25-Sep-01
25-Sep-01
30-Oct-01
30-Abr-01
30-Nov-OI
13-Ene-02
30-Sep-01
30-Nov-01
30-Nov-OI
17-Nov-01
17-Nov-OI
30-Sep-01
31-Jul-01
31-Jul-01
30-Jun-01
16-Nov-01
15-Dic-OI
30-Sep-01
15-Nov-OI
16-Nov-01
19-Oct-01
12-Oct-01 R * ^-'^^
M • j g -
z UJ
i: UJ
25-Ene-02
25-Ene-02
17-Ene-02
17-Ene-02
21-Ene-02
12-Ene-02
08-May-02
25-Mar-02
07-Mar-02
22-Feb-02
11-Feb-02
02-Feb-02
31-Ene-02
22-Ene-02
15-May-02
02-Feb-02
14-Mar-02
25-Abr-02
21-Ene-02
21-May-02
15-May-02
21-DÍC-01
10-May-02
04-Feb-02
x* s « * ^ ^
tu
i
UJ
5
5
5
5
1
9
3
2
9
6
1
12
14
26
1
5
3
2
%
O .
3
3
4
4
1
2
12
1
1
1
1
2
3
3
10
10
1
1
2
6
7
6
18
7
* ! |
«ir i i 3!
i 1 ..jas IL tz.
5
5
5
5
1
9
12
1
1
2
9
2
6
3
12
14
26
1
2
6
7
6
18
7
'lio 49
40
10
4,7
10
30-Ene-02
30-Ene-02
23-Ene-02
23-Ene-02
22-Ene-02
21-Ene-02
20-May-02
27-Mar-02
14-Mar-02
25-Feb-02
21-Feb-02
08-Feb-02
07-Feb-02
25-Ene-02
27-May-02
18-Feb-02
09-Abr-02
26-Abr-02
06-Feb-02
27-May-02
22-May-02
28-Ene-02
28-May-02
11-Feb-02
"^v
< as u_
' 8 i
31-Ene-02
31-Ene-02
23-Ene-02
23-Ene-02
23-Ene-02
22-Ene-02
21-May-02
01-Abr-02
15-Mar-02
26-Feb-02
22-Feb-02
11-Feb-02
07-Feb-02
25-Ene-02
29-May-02
20-Feb-02
09-Abr-02
30-Abr-02
07-Feb-02
29-May-02
23-May-02
29-Ene-02
29-May-02
13-Feb-02
%X^ '•%,
i tu E S>. -u o o
s o s UJ
F 1
1
1
1
1
1
1
6
7
2
2
7
1
0
2
4
0
4
15
2
1
33
1
2
1Í3Í¡ 43
20
10
61
00
2í
a 5
SE
6
6
6
6
2
10
13
7
8
4
11
9
7
3
14
18
26
5
17
8
8
39
19
9
\ » « 9 2
70
60
7.8
10
1; tu íf%
m' 1 O !
30
30
30
30
30
3oJ 13
44
30
23
13
48
48
30
22
22
26
26
15
30
16
61
8
31
l̂iipB 25 2
220-
30 0
227
10
ANEXO 1.4 Página 115 VALIDACIÓN ESTIMACIONES DE FINIQUITO
1 o Ul
.Di
1 1
I 2
I 3
I 4
I 5
I 6 | 7
I 8
I 9
I 10 | 11
I n
I 13
I 14
I 15 16
I 17 | 18
| 19
| 20
I 21 | 22
| 23
I 24
I 25 | 26
I 27 | 28
| 29
| 30
1 ^ San Juan yolotepec
Santa Catarina zapoquila
santo domingo xagacia
san pablo yaganiza
santiago laxopa
la tnnidad
san miguel lachixola
plan de san luis
palomares
mafias romero
rancho grande, acatlan
Cosolapa
maríscala de Juarez
san lorenzo vista hermosa
san miguel amatitlan
santa maria chilapa de diaz
san pedro y san pablo teposcolula
san pedro nopala
guadalupe de ramirez
santiago tamazola
san andres chicahuaxtla
san nicolas hidalgo
san rafael ahuejutla
san francisco ixhuatan
los corazones
santiago niltepec
asunción ixtaltepec
chivixhuyo
la ventosa
el espinal
r
abda
abda
guillermo efren barraga
guillermo efren barrags
guillermo efren barraga
gullermo delfaud Ortiz c
gullermo delfaud ortizc
arq. Juan lopez garda
arq. Juan lopez garcia
arq. Juan lopez garda
Candido
Candido
guingolam
guingolani
guingolani
Ojeda
Ojeda
Ojeda
covo
covo
covo
covo
covo
espacios
espacios
espacios
ing. Javier barroso limo
ing. Javier barroso limo
ing. Javier barroso limo
ing. Javier barroso limo
B " "
$48,155.59
$47,741.25
I $1,724.10
$1,255.46
$48,453.81
$47,852.62
$4,659.62
$2,249.00
$5,750.37
$47,685.49
$48,728.67
$46,087.25
$48,259.43
$45,885.79
$48,242.84
$44,243.78
$48,184.31
$31,848.04
$26,424.30
$20,873.05
$25,002.73
$25,322.84
$48,728.81
$48,728.81
$48,728.81
$19,564.86
$13,169.73
$457.33
$7,870.22
1 - £--
O
o ss
$48,355.59
$47,741.25
$48,844.86
$36,796.13
$36,824.09
$48,453.8
$47,852.62
$48,728.8
$48,728.8
$48,728.8
$47,685.49
$48,728.67
$46,087.25
$48,259.43
$45,885.79
$48,242.84
$44,243.78
$48,184.3
$47,906.86
$47,951.87
$48,106.2
$47,711.82
$48,041.26
$48,728.8
$48,728.81
$48,728.81
$48,610.93
$48,626.44
$48,436.56
$48,675.52
o tu
i - 1 tu S o
- i 5-$24,177.80
$24,422.43
$18,498.06
$18,412.04
$24,226 9
$23,926.3
$24,364.40
$24,364.40
$24,364.40
$23,842.74
$24,364.34
$23,043.62
$24,129.71
$22,942.89
$24,121.42
$22,121.89
$24,092.15
$23,953.43
$23,975.94
$24,053.1
$23,855.66
$24,020 63
$24,364.40
$24,364.40
$24,364.40
$24,305.46
$24,313.22
$24,218.28
$24,337.76
i
a> X»
53 '
If
1f
2f
2f
2f
If
1f
2f
2f
2f
If
1f
1f
If
1f
1f
1f
1f
2f
2f
2f
2f
2f
1f
If
If
2f
2f
2f
2f
1 F01
F01
F03
F03
F03
F04
F04
F07
F07
F07
f09
f09
f11
f11
f11
F12
F12
F12
F13
F13
F13
F13
F13
F15
F15
F15
F17
F17
F17
F17
Ui "" o
S
SSO-SOCM-AD-018/01
SSO-SOCM-AD-019/01
SSO-SOCM-AD-071/01
SSO-SOCM-AD-072/01
SSO-SOCM-AD-070/01
SSO-SOCIVI-AD-069/01
SSO-SOCM-AD-068/01
SSO-SOCM-AD-061/01
SSO-SOCIV1-AD-060/01
SSO-SOCM-AD-059/01
SSO-SOCM-AD-064/01
SSO-SOCM-AD-062/01
SSO-SOCM-AD-021/01
SSO-SOCM-AD-022/01
SSO-SOCM-AD-020/01
SSO-SOCM-AD-033/01
SSO-SOCIVI-AD-032/01
SSO-SOCM-AD-031/01
SSO-SOCM-AD-023/01
SSO-SOCM-AD-025/01
SSO-SOCM-AD-026/01
SSO-SOCM-AD-024/01
SSO-SOCM-AD-027/01
SSO-SOCM-AD-058/01
SSO-SOCM-AD-057/01
SSO-SOCIVI-AD-056/01
SSO-SOCM-AD-052/01
SSO-SOCM-AD-053/01
SSO-SOCM-AD-055/01
SSO-SOCM-AD-054/01
i o Q
i 19-Oct-0
19-Oct-O
19-Oct-01
19-Oct-O
19-Oct-O
19-Oct-O
19-Oct-O
19-Oct-01
19-Oct-O
19-Oct-O
19-Oct-O
19-Oct-O
19-Oct-O
19-Oct-01
19-Od-0
19-Oct-O
19-Oct-O
19-Oct-O
19-Oct-01
19-Oct-01
19-Oct-O
19-Oct-O
19-Oct-O
19-Oct-01
19-Od-01
19-Oct-01
19-Oct-O
19-Oct-O
19-Oct-01
19-Oct-01
* i . • t u « i > o <
is 22-Oct-O
22-Oct-O
22-Oct-O
22-Oct-O
22-Oct-O
22-Oct-O
22-Oct-O
22-Oct-O
22-Oct-O
22-Oct-O
22-Oct-O
22-Oct-O
22-Oct-O
22-Oct-01
22-Oct-O
22-Oct-O
22-Oct-O
22-Oct-O
22-Oct-01
22-Oct-01
22-Oct-O
22-Oct-O
22-Oct-O
22-Oct-01
22-Oct-01
22-Oct-01
22-Oct-O
22-Oct-01
22-Oct-01
22-Oct-01
2
O i
s :
I—
26-Nov-O
26-Nov-O
26-Nov-O
26-Nov-O
26-Nov-OI
26-Nov-01
26-Nov-O
26-Nov-O
26-Nov-O
26-Nov-O
26-Nov-01
26-Nov-O
26-Nov-O
26-Nov-OI
26-Nov-O
26-Nov-OI
26-Nov-O
26-Nov-O
26-Nov-01
26-Nov-OI
26-Nov-O
26-Nov-O
26-Nov-O
26-Nov-OI
26-Nov-01
26-Nov-OI
26-Nov-O
26-Nov-OI
26-Nov-01
26-Nov-OI
Ul
a
a. Ul Ck
s 27-Nov-O
27-Nov-O
7-Dic-O
7-Dic-O
7-DÍC-01
27-Nov-OI
27-Nov-O
7-Dic-O
7-Dic-O
7-Dic-O
27-Nov-01
27-Nov-O
23-Nov-O
23-Nov-OI
23-Nov-O
27-Nov-01
27-Nov-O
27-Nov-O
23-Nov-01
23-Nov-OI
28-Nov-O
23-Nov-O
23-Nov-OI
27-Nov-OI
27-Nov-OI
27-Nov-OI
23-Nov-OI
23-Nov-OI
7-DÍC-01
23-Nov-OI
O O z
t
t\ ul a 2
36
36
46
46
46
36
36
46
46
46
3
36
32
32
3
3
36
36
32
32
3
32
32
36
36
se: 32
3
46
32:
ANEXO 1.4 Página 116 VALIDACIÓN ESTIMACIONES DE FINIQUITO
o tu
31
32
33
I 34 35
36
37
38
39
40
41
I 42
I 43 | 44
I 45 | 46
I 47 | 48
49
| 50
I 51
I 52 | 53
I ^ | 55
| 56
I 57 | 58
| 59
| 60
santa cruz xoxocotlan
san antonino castillo velasco
emiliano zapata
san miguel peras
santa cruz mixtepec
santa maria ecatepec
santa maria mixistlan
san carlos yautepéc
san miguel el grande
el mamey
san andres cabecera nueva
oaxaca de Juarez de oax.
reyes mantecón
corralero
san Juan bautista cuicatlan
pluma hidalgo
ciudad ixtepec
ciudad ixtepec
cerro central municipio de san jos
chalcatongo de hidalgo
rio chiquito municipio de santiago
san Juan atepec
san melchor betaza
san bartolo municipio de san Juan
tamazulapam del espíritu santo
tamazulapam del espíritu santo
tierra colorada
vega de sol
san Juan bautista la raya
h. Colegio militar num. 717, col ref<
rniü' ing. Luis ignacio perez
ing. Luis ignacio perez
ing. Luis ignacio perez
ing. Luis ignacio perez
ing. Luis ignacio perez
obras y mantenimiento
obras y mantenimiento
obras y mantenimiento
arq. Rodolfo quintero d
arq. Rodolfo quintero d
arq. Rodolfo quintero d
arq. Juan lopez garda
atsa s.a. De c.v.
sergio pablo rios aquim
ingrid
const. Mantenimiento y
ing. Demetrio alonso s;
grupo corporativo gurní
guzmanaguilarvelazqi
santiago chavez
covo
arq. Humberto ortega ti
monfamel s.a. De c.v.
constructora nevarez s
ceicesa, s.a. De c.v.
ing. Filiberto manuel ca
monfamel, s.a. De c.v.
covo
amesas.a De c.v.
covo
/ t u
$51,870.46
$50,127.52
$44,079.37
$48,528.31
$53,798.53
$53,538.89
$49,461.36
$73,323.37
$47,251.85
$35,975.24
$19,058.59
$52,938.54
$73,228.73
$24,972.60
$109,801.37
$47,323.31
$107,719.47
$1,460,705.99
$84,483.53
$116,609.61
$170,786.26
$88,005.80
$85,821.96
$12,208.13
$7,400.70
$76,984.50
$3,392.37
$49,150.26
$18,673.68
$45,259.10
i-o o _l tu a o 1— 5S $51,870.85
$50,127.90
$44,080.35
$48,528.94
$53,799.54
$53,536.89
$49,461.36
$73,323.37
$47,251.85
$35,975.24
$19,058.59
$52,938.54
$88,913.09
$191,170.05
$109,801.37
$47,342.33
$107,754.00
$1,460,705.99
$759,516.30
$1,198,320.33
$306,843.87
$163,038.64
$798,912.84
$671,186.49
$3,527,428 41
$76,894.97
$549,998.85
$49,427.18
$179,962.72
$123,998.53
•z.
O Ul
I
—1
ü $25,935.43
$25,063.95
$22,040.18
$24,264.47
$26,899.77
$26,768.45
$24,730.68
$36,661.69
$23,625.92
$17,987.62
$9,529.29
$0.00
$26,673.93
$57,351.02
$54,900.69
$9,468.47
$32,326.20
$0.00
$227,854.89
$359,496.10
$92,053.16
$0.00
$239,673.95
$201,355.95
$705,485.68
$0.00
$164,999.66
$14,828.16
$53,988.16
$0.00
I' JE
•8
if
if
if
if
i t
1F
IF
1F
IF
1F
1F
1f
If
4F
IF
1f
If
1f
6f
3f
2f
3f
5f
8f
11f
If
5f
1f
2f
2f
,
F18
F18
F18
F18
F18
f19
f19
f19
f21
f21
f21
41
43
45
46
47
49
50
51
53
66
67
68
69
70 Y LA
71
74
75
76
77
i S i =3
SSO-SOCM-AD-037/01
SSO-SOCM-AD-038/01
SSO-SOCM-AD-035/01
SSO-SOCM-AD-036/01
SSO-SOCM-AD-034/01
SSO-SOCM-AD-081/01
SSO-SOCM-AD-079/01
SSO-SOCM-AD-080/01
SSO-SOCM-AD-030/01
SSO-SOCM-AD-029/01
SSO-SOCM-AD-028/01
J03 SO 01 08 0243/2001.
J03SN 01 08 00012/2000
J03S0 0102 0229/2000
JO3SO01 01 0218/2001
SSO-SOCM-AD-001/01
SSO-SOCM-AD-002/00
J03SN 03 03 0185/2001
J03SP 01 01 0046/2000
J03SN 03 04 0059/2000
J03SP 02 07 0064/2000
SSO-SOCM-AA-001/00
J03SP 01 05 0065/2000
J03SP 01 05 0045/2000
J03SN 03 02 0024/98
SSO-SOCM-AD-005/00
J03SP 02 04 0061/2000
SSO-SOCM-AD-003/00
J03 SP 01 08 0063/00
SSO-1R-001/99
O
i 19-Oct-OI
19-Oct-01
19-Oct-01
19-Oct-01
19-Oct-01
19-Oct-01
19-Oct-01
19-Oct-01
19-Oct-01
19-Oct-01
19-Oct-01
13-Nov-OI
06-Ene-00
30-Nov-OO
09-Oct-01
22-Feb-01
19-Jun-00
19-Sep-01
19-Abr-OO
26-Abr-00
20-Jun-OO
01-Sep-00
20-Jun-OO
19-Abr-OO
30-Mar-98
25-May-00
31-May-00
20-Jun-OO
15-Jun-00
15-Nov-99
i O
S
if 22-Oct-01
22-Oct-01
22-Oct-01
22-Oct-01
22-Oct-01
22-Oct-01
22-Oct-01
22-Oct-01
22-Oct-01
22-Oct-01
22-Oct-01
05-Nov-OI
10-Abr-00
04-Dic-OO
09-Oct-01
26-Feb-01
26-Jun-00
20-Sep-01
24-Abr-00
17-Abr-00
26-Jun-00
05-Sep-00
26-Jun-00
24-Abr-00
01-Abr-98
01-Jun-00
05-Jun-00
26-Jun-00
19-Jun-OO
15-Nov-99
UJ
O
1 <
26-Nov-01
26-Nov-01
26-Nov-01
26-Nov-OI
26-Nov-OI
26-Nov-01
26-Nov-01
26-Nov-01
26-Nov-OI
26-NOV-01
26-Nov-OI
30-Nov-OI
05-Jun-00
05-Mar-01
30-Nov-OI
27-Mar-OI
25-Ago-00
31-Oct-01
22-Jul-OO
14-Ago-00
24-Ago-00
14-Nov-OO
27-Sep-00
22-Jul-OO
08-Ago-98
09-Ago-00
02-Oct-OO
17-Jul-00
18-Jul-OO
15-Ene-00
1 Ul O
o 1 UJ O «c tu
23-Nov-OI
23-Nov-OI
23-Nov-OI
23-Nov-OI
23-Nov-OI
7-DÍC-01
7-DÍC-01
7-DÍC-01
27-Nov-01
27-Nov-OI
27-Nov-OI
26-Dic-OO
28-Jun-00
28-Jun-00
1 Ó
% u-Q
UJ
32
32
32
32
32
46
46
46
36
36
36
22
2
23
ANEXO 1.4 Página 117 VALIDACIÓN ESTIMACIONES DE FINIQUITO
o DC
I 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
a S
santa mana del mar
santa maria del mar
juchitan de Zaragoza
Sta. Maria del mar
benemérito Juarez col. Obrera
san pedro pochutla
fraccionamiento el rosario
san bartolo coyotepec
santa Catarina coatlan
reyes mantecón
san isidro ojo de gua
reyes mantecón
oaxaca de Juarez oax.
san felipe de león
san Cristobal suchixtlahuaca
san lazro etla
magdalena teitipac
chalcatongo de hidalgo
loma bonita
san juan bautista tuxtepec
santa maria del mar
oaxaca de Juarez oax.
san martin toxpalan
san pedro yucunama
san juan sayultepec
san jóse ayuquila
san Vicente nuñu
san martin huamelulpam
tlacotepec plumas
san antonio lalana
'5 UI
acma construcciones
grupo comisa
const. Civiles e hidrauli
ACMA
covo
const. Aquino
arq. Gilberto Javier vast
const. Gloria
arq.Humberto ortega te
proyectos y construccic
constructora villa de an
¡ng. Enrique domingue;
construcciones calar, j
guzmanaguilarvelasqi
ing.Teresoperezmedi
covo
caringo
ceicesa
doisa
doisa
grupo constructor de ol
arq. Luis felguerezguz
tecno compuestos s.a.
instalaciones y proyecti
instalaciones y proyecti
arq. Enrique domingue
instalaciones y proyecti
covo
arq. Juvenal vargas ore
const. Villa de anteque
tu
2 ,! I $73,260.09
$122,103.09
$17,956.25
$73,260.09
$96,870.23
$191,432.11
$49,164.16
$18,905.26
$10,158.99
$33,627.30
$808,504.73
$5,362.06
$22,658.04
$8,148.73
$60,851.46
$131,480.96
$59,969.59
$462,852.39
$128,992.59
$22,116.08
$137,820.74
$6,085.71
$207,676.70
$20,677.95
$20,086.56
$113,784.45
$19,496.08
$115,095.98
$158,864.76
$368,487.28
O
1 o o
1 $355,407.58
$122,107.81
$967,231.75
$355,407.58
$97,457 00
$509,800.18
$386,482.39
$182,675.67
$153,890.02
$59,897.70
$808,504.73
$763,538.83
$245,100.88
$238,755.18
$188,360.41
$131,480.96
$59,975.19
$462,852.39
$474,266.34
$389,829.45
$137,919.36
$298,816.81
$692,255.66
$311,930.03
$311,930.03
$712,824.13
$311,930.03
$180,247.92
$311,864 41
$752,466 69
Z .% .............
m
2 o
- 1 w _ a o
íL í l '8" $106,622.27
$0.00
$290,169.53
$106,622.27
$29,237.10
$152,940.05
$115,944.72
$54,802.70
$46,167.01
$17,969.31
$0.00
$229,061.65
$73,530.26
$71,626.55
$56,508.12
$39,444.29
$0.00
$0.00
$237,133.17
$194,914.73
$0.00
$149,408.41
$207,676.69
$93,579.01
$93,579.01
$213,847.24
$93,579.01
$54,074.38
$155,932.21
$225,740.01
: 2 % -"O
2f 1f 4f 2f If 4f 4f 3f 3f 2f 1f 7f 3f 4f 2f If If If 3f 3f If 4f 3f 6f 6f 4f 6f 2f 3f 2f
1 JL. 78
78 779 78 81 83 84 86 88 89 92 93 97 99 104 106 112 113 114 115 123 124 126 208 209 211 212 213 214 218
! ¡ I i s
_ s J03 SO 01 03 0051/2000
J03 SO 01 03 0149/2001
J03SN 01 03 0110/2000
J03 SO 01 03 0051/2000
J03SP 02 05 0102/2000
J03 SN 01 02 0247/2000
J03 SO 02 08 0090/2001
J03 SO 01 08 0179/2000
J03 SO 01 07 0228/2000
SSO-SOCM-AD-014/00
J03 SO 03 07 0182/2000
J03 SN 01 08 0250/2000
J03 SO 01 08 0232/2000
J03 SO 01 05 0231/2000
J03 SO 01 04 0218/2000
SSO-SOCM-AD-003/01
J03 SO 03 08 0222/2001
J03SN 03 04 0175/2001
J03 SO 01 05 0215/2001
J03SN 01 05 0217/2001
J03 SO 01 03 0221/2001
J03 SO 01 08 0211/2001
PNE/FISM/TOX/002/2001.
J03 SO 03 04 0130/2001
J03 SO 03 04 0133/2001
J03 SO 03 04 0132/2001
J03 SO 03 04 0131/2001
J03 SO 03 04 0126/2001
J03 SO 03 04 0158/2001
J03 SO 03 07 0143/2001
i o tu a
i 15-May-00
13-Sep-01
22-Ago-00
15-May-00
11-Ago-01
14-Dic-OO
14-Jul-OI
14-Nov-OI
30-Nov-OO
06-Dic-OO
17-Dic-OO
14-Dic-OO
30-Nov-OO
06-Dic-OO
30-Nov-OO
16-Jul-OI
23-Nov-OI
13-Ago-01
30-Oct-01
30-Oct-01
30-Oct-01
08-NOV-01
10-Sep-01
03-Sep-01
03-Sep-01
03-Sep-01
03-Sep-01
03-Sep-01
25-Ago-01
03-Sep-01
o tu O. O
— § Ui s o <
¡I 15-May-00
17-Sep-01
28-Ago-00
15-May-OO
15-Ago-00
18-Dic-OO
16-Jul-OI
21-Nov-OO
11-Dic-OO
11-Dic-OO
17-Oct-00
18-Dic-OO
11-Dic-OO
08-Dic-OO
01-Dic-OO
23-Jul-01
27-Nov-OI
15-Ago-01
30-Oct-01
30-Oct-01
30-Oct-01
08-Nov-01
12-Sep-01
03-Sep-01
03-Sep-01
03-Sep-01
03-Sep-01
03-Sep-01
27-Ago-01
03-Sep-01
n i i 1
14-Jul-OO
16-Oct-01
25-Nov-OO
14-Jul-OO
13-Oct-00
18-Mar-01
16-Nov-01
04-Ene-01
12-Feb-01
24-Ene-01
30-Dic-OO
18-Feb-01
11-Ene-01
08-Mar-01
31-Ene-01
20-Sep-01
15-Dic-OI
15-Sep-01
30-Nov-OI
30-Nov-01
30-Nov-OI
15-DÍC-01
IO-Dic-01
03-Nov-OI
03-Nov-OI
30-Nov-OI
30-Nov-OI
31-Oct-01
19-Nov-OI
03-Ene-02
< Ui
a
i Uf Q s íá
26-Dic-OO
7-Sep-01
20-Dic-OO
20-Dic-OO
26-Dic-OO
26-Dic-OO
26-Dic-OO
11-Dic-OI
5-Oct-01
5-Oct-01
11-Oct-01
8** """vCf/'
O
l o
2 s
8 53 29 9
15
18 25
42
32
32
38
ANEXO 1.4 Página 118 VALIDACIÓN ESTIMACIONES DE FINIQUITO
tu '
| 91
| 92
| 93
| 94
| 95
| 96
I 97 | 98
| 99
| 100
| 101
| 102
pif"
O
I 3
santiago tepetlapa
santa maria del rosario
asunción nochixtlan
san Juan yucuita
santiago miltepec
monjas mihuatlan
ixtlan de Juarez
tamazulapam del espíritu santo
ejutla de crespo
chalcatongo de hidalgo
ciudad ixtepec
salina cruz
. - l̂l''11!!!;- ^
J
i" " constructora villa de an
covo
super con, s.a. Dec.v.
arq. Enrique domingue
consa
emilio diaz garda
coronado hermanos s.;
arq. Juan lopez garda
sergio pablo rios aquim
ceicesa
gpo corporativo gurrion
grupo comisa
MAXIMO ' \ %
PROMEDIO
MEDIANA
MODA
tu
2 s
$310,998.09
$245,575.09
$3,159.05
$108,876.05
$33,475.34
$143,004 26
$27,404.20
$158,125.39
$59,846.98
$37,953.00
$1,460,705.99
$44,596.30
3^:
DESVIACIÓN ESTÁNDAR
MÍNIMO
1 If 3
a
1 $311,000.00
$309,748.03
$1,461,864.39
$672,971.28
$295,489.45
$693,449.78
$100,682.50
$158,157.26
$344,711.98
$3,149,047.39
$1,460,705.99
$44,943.02
\ |^
z •=» «5
"U" o
fe" < .
fe §
1-8 $93,300.00
$92,924.41
$0.00
$201,891.38
$147,744.73
$208,034.93
$30,204.75
$47,447.18
$103,413.59
$944,714.21
$0.00
$13,482.90
J '• ' vil
c '""«
<t>
e E
If
2f
3f
4f
2f
2f
8f
1F
9f
7f
1F
If
t •
1 !,„ 219
223
234
229
232
233
s/n
s/n
s/n
s/n
s/n
s/n
j ( j |
I Ü o o LU O
i 1X1
J03 SO 03 05 0125/2001
J03 SO 03 04 0127/2001
J03SN 03 04 0138/2001
J03 SO 03 04 0145/2001
J03 SO 03 04 0168/2001
FISM-062-003/01
SSO-SOCM-AD-001/00
J03SN 01 06 0110/2000
J03 SO 01 08 050/2000
J03SN 03 04 0023/98
J03SN 03 03 0185/2001
SSO-SOCM-AD-002/01
""^K ,S1I,-Í ,
o S?
o o tu o
03-Sep-01
03-Sep-01
01-Sep-01
03-Sep-01
24-Sep-01
10-Sep-01
16-Jun-00
15-Jul-00
10-May-00
30-Mar-98
19-Sep-01
22-Mar-01
A-
Q
— § 'UJ S O <
X„t9,v
03-Sep-01
03-Sep-01
03-Sep-01
03-Sep-01
25-Sep-01
17-Sep-01
19-Jun-00
18-Jul-OO
15-May-00
01-Abr-98
20-Sep-01
26-Mar-01
Ife- ^
I O z
- %
03-Ene-02
01-Dic-01
02-Oct-01
30-Nov-01
30-Nov-OI
17-Dic-OI
17-Sep-00
18-Ago-00
12-Ago-00
08-Ago-98
31-Oct-01
16-Abr-01
%:, %
LU O , O ''
ii
; i
8-Oct-01
27-Nov-OI
6-Jul-OO
l-flíX í^
y. *
í¿.
UJ
35
71
17
I I P 34,9
36.0
32.0
11.0
2.0
ANEXO 1.4 Página 119 VALIDACIÓN ESTIMACIONES DE FINIQUITO
1 1 1
I 2
I 3
I 4
I 5
I 6 | 7
I 8
I 9 | 10
| 11
1 n
\ 13
I 14
I 15
I 16
I 17
1 18 | 19
| 20
I 21 | 22
| 23
I 24
I 2S | 26
I 27 28
| 29
| 30
h ' ^ ,
San Juan yolotepec
Santa Catarina zapoquila
santo domingo xagacia
san pablo yaganiza
santiago laxopa
la trinidad
san miguel lachixola
plan de san luis
palomares
matias romero
rancho grande, acallan
Cosolapa
mariscala de Juarez
san lorenzo vista hermosa
san miguel amatitlan
santa maria chilapa de diaz
san pedro y san pablo teposcolula
san pedro nopala
guadalupe de ramirez
santiago tamazola
san andres chicahuaxtla
san nicolas hidalgo
san rafael ahuejutla
san francisco ixhuatan
los corazones
santiago niltepec
asunción ixtaltepec
chivixhuyo
la ventosa
el espinal
m Ui a:
abda
abda
guillermo efren barrage
guillermo efren barraga
guillermo efren barraga
gullermodelfaudortizc
gullermo delfaud ortiz c
arq. Juan lopez garda
arq. Juan lopez garcía
arq. Juan lopez garda
Candido
Candido
guingolani
guingolani
guingolani
Ojeda
Ojeda
Ojeda
covo
covo
covo
covo
covo
espacios
espacios
espacios
ing. Javier barroso limo
ing. Javier barroso limo
ing. Javier barroso limo
ing. Javier barroso limo
S < 2
$48,155.59
$47,741.25
I $1,724.10
$1,255.46
$48,453.8
$47,852.62
$4,659.62
$2,249.00
$5,750.37
$47,685.49
$48,728.67
$46,087.25
$48,259.43
$45,885.79
$48,242.84
$44,243.78
$48,184.3
$31,848.04
$26,424.30
$20,873.05
$25,002.73
$25,322.84
$48,728.8
$48,728.8
$48,728.8
$19,564.86
$13,169.73
$457.33
$7,870.22
EQ O Ui
o rf „,,,
n S f**
22-Oct-O
22-Oct-O
22-Oct-O
22-Oct-01
22-Oct-O
22-Oct-01
22-Oct-O
23-Oct-O
23-Oct-01
23-Oct-01
5-Nov-O
5-Nov-O
22-Nov-O
22-Nov-OI
22-Nov-OI
31-Oct-01
26-Nov-O
31-Oct-O
22-Oct-O
22-Oct-01
24-Oct-01
22-Oct-01
24-Oct-O
22-Oct-01
22-Oct-01
22-Oct-01
26-Oct-OI
29-Oct-01
NO PRESENTA FE
N/P
26-Nov-O
26-Nov-01
26-Nov-OI
26-Nov-01
26-Nov-OI
26-Nov-01
26-Nov-01
26-Nov-01
26-Nov-01
26-Nov-O
26-Nov-O
26-Nov-01
26-Nov-OI
26-Nov-01
26-Nov-01
26-Nov-O
26-Nov-O
26-Nov-O
26-Nov-OI
26-Nov-OI
26-Nov-O
26-Nov-O
26-Nov-01
24-Nov-OI
22-Nov-01
24-Nov-OI
26-Nov-01
26-Nov-01
N/P
26-Nov-01
s 1 tu
a
22-Oct-01
22-Oct-01
23-Nov-OI
23-Nov-OI
11-Nov-01
22-Oct-01
22-Oct-01
20-Nov-OI
20-NOV-01
20-NOV-01
22-Oct-O
22-Oct-01
22-Oct-01
22-Oct-01
22-Oct-01
22-Oct-01
22-Oct-O
22-Oct-O
01-Oct-01
01-NOV-01
OI-Nov-01
OI-Nov-0
OI-Nov-01
22-Oct-O
22-Oct-01
22-Oct-O
22-Oct-01
22-Oct-01
22-Oct-01
19-Nov-01
to O
*-Ui O,
26-Nov-O
26-Nov-O
26-Nov-O
26-Nov-O
26-Nov-O
26-Nov-O
26-Nov-O
26-Nov-O
26-Nov-O
26-Nov-O
26-Nov-O
26-Nov-O
26-Nov-O
26-Nov-O
26-Nov-O
22-Nov-O
22-Nov-O
22-Nov-O
31-Oct-01
26-Nov-01
26-Nov-O
26-Nov-O
26-Nov-01
26-Nov-O
26-Nov-O
26-Nov-O
26-Nov-01
26-Nov-OI
26-Nov-01
26-Nov-O
<
3S t u
i 03-Abr-02
03-Abr-02
28-Ene-02
28-Ene-02
28-Ene-02
06-Feb-02
06-Feb-02
14-Feb-02
14-Feb-02
14-Feb-02
23-May-02
23-IVlay-02
13-Feb-02
12-Feb-02
13-Feb-02
09-Abr-02
13-Abr-02
09-Abr-02
09-May-02
15-Feb-02
15-Feb-02
15-Feb-02
15-Feb-02
02-Feb-02
02-Feb-02
02-Feb-02
12-Feb-02
12-Feb-02
12-Feb-02
12-Feb-02
1
§ S-o: O £
7
7
7
2
7
4
8
2
2
2
2
Q
i 'se
8
5
2
2
4
4
2
9
7
4
6
6
4
6
2
2
2
2
SE
Q 5»
Ul
2 if
8
5
2
7
7
7
2
7
9
7
4
8
6
4
6
2
2
2
2
2
2
\ O _ l
o o o
-i <
11-Abr-02
05-Abr-02
31-Ene-O
31-Ene-O
31-Ene-O
03-Abr-02
03-Abr-02
01-Mar-02
01-IVIar-02
01-Mar-02
24-IVIay-02
24-May-02
01-Abr-02
27-Mar-02
27-Mar-02
07-May-02
22-Abr-02
19-Abr-02
14-May-02
23-Feb-02
23-Feb-02
23-Feb-02
23-Feb-02
06-Feb-02
06-Feb-02
06-Feb-02
05-Mar-02
05-Mar-02
05-Mar-02
05-Mar-02
• " ' | |
1 i e ui 1 •§
' tu r kS
o m
01-Feb-02
01-Feb-02
01-Feb-02
03-Abr-02
03-Abr-02
04-Mar-02
04-Mar-02
04-Mar-02
27-May-02
27-May-02
02-Abr-02
01-Abr-02
01-Abr-02
08-May-02
23-Abr-02
22-Abr-02
15-May-02
25-Feb-02
25-Feb-02
25-Feb-02
25-Feb-02
06-Feb-02
06-Feb-02
06-Feb-02
05-Mar-02
05-Mar-02
05-Mar-02
05-Mar-02
3
3
3
51
54
11
11
1
3
3
46
47
40
28
6
2
2
4
6
4
2
2
2
19
19
19
20
¡se
O zr z
> LU
a:
2
4
4
4
56
56
18
18
18
4
4
48
48
47
29
10
13
6
10
10
10
10
4
4
4
21
21
21
21
'k u n
o
36
36
4
4
16
36
36
7
7
7
36
36
36
36
36
32
3
3
3
26
26
26
26
3
36
36
36
36
36
ANEXO 1.4 Página 120 VALIDACIÓN ESTIMACIONES DE FINIQUITO
l§
31
| 32
1 33 1 34 | 35
| 36
37
38
39
40
41
I 42
I 43 | 44
45
46
47
48
49
50
I 51
I 52
| 53
I ^ 55
56
57
| 58
| 59
| 60
j santa cruz xoxocotlan
san antonino castillo velasco
emiliano zapata
san miguel peras
santa cruz mixtepec
santa maria ecatepec
santa maria mixistlan
san carlos yautepéc
san miguel el grande
el mamey
san andres cabecera nueva
oaxaca de Juarez de oax.
reyes mantecón
corralero
san Juan bautista cuicatlan
pluma hidalgo
ciudad ixtepec
ciudad ixtepec
cerro central municipio de san jóse
chalcatongo de hidalgo
rio chiquito municipio de santiago j
san Juan atepec
san melchor betaza
san bartolo municipio de san Juan
tamazulapam del espíritu santo
tamazulapam del espíritu santo
tierra colorada
vega de sol
san Juan bautista la raya
h. Colegio militar num. 717, col ref
— — U l ing. Luis ig nació perez
ing. Luis ignacio perez
ing. Luis ignacio perez
ing. Luis ignacio perez
ing. Luis ignacio perez
obras y mantenimiento
obras y mantenimiento
obras y mantenimiento
arq. Rodolfo quintero d
arq. Rodolfo quintero d
arq. Rodolfo quintero d
arq. Juan lopez garda
atsa s.a. De c.v.
sergio pablo rios aquin
ing rid
const. Mantenimiento y
ing. Demetrio alonso s;
grupo corporativo gurrk
guzmanaguilarvelazqi
santiago chavez
covo
arq. Humberto ortega t
monfamel s.a. De c.v.
constructora nevarez s
ceicesa, s.a. De c.v.
ing. Filiberto manuel ca
monfamel, s.a. De c.v.
covo
amesa s.a. De c.v.
covo
UJ
$51,870.46
$50,127.52
$44,079.37
$48,528.31
$53,798.53
$53,538.89
$49,461.36
$73,323.37
$47,251.85
$35,975.24
$19,058.59
$52,938.54
$73,228.73
$24,972.60
$109,801.37
$47,323.31
$107,719.47
$1,460,705.99
$84,483.53
$116,609.61
$170,786.26
$88,005.80
$85,821.96
$12,208.13
$7,400.70
$76,984.50
$3,392.37
$49,150.26
$18,673.68
$45,259.10
o s og' Ui §= '
x*g" ^
19-Oct-01
HIP
20-Oct-01
19-Oct-01
20-Oct-01
22-Oct-01
22-Oct-01
22-Oct-01
HIP
29-Oct-OI
30-Oct-01
5-Nov-OI
23-May-00
HIP
9-Oct-01
1-Mar-01
26-Jun-00
20-Sep-01
12-Jun-00
10-May-00
26-Jun-00
5-Sep-00
15-Jun-00
25-May-00
SEGÚN EXPEDIE
SEGÚN EXPEDIE
31-May-00
27-Jul-OO
12-Jun-00
15-Nov-99
2 . ca <
¡¡1 i l l if 11
26-Nov-OI
26-Nov-OI
26-Nov-OI
26-Nov-OI
26-Nov-OI
26-Nov-01
26-Nov-OI
26-Nov-01
26-Nov-OI
26-Nov-01
26-Nov-01
30-Nov-OI
20-Jul-00
5-Abr-01
30-Nov-OI
23-May-01
25-Ago-00
31-Oct-01
9-Oct-00
10-Oct-00
8-Sep-00
23-Oct-00
11-Nov-OO
9-Oct-00
15-Ene-99
9-Ago-00
26-Oct-00
17-Jul-00
18-Dic-OO
15-Ene-OO
8
22-Oct-OI
22-Oct-01
22-Oct-01
22-Oct-01
22-Oct-01
22-Oct-01
22-Oct-OI
22-Oct-01
22-Oct-01
22-Oct-01
22-Oct-01
23-May-00
26-Mar-01
09-Oct-OI
20-Sep-01
19-Nov-OO
17-Oct-00
te0
26-Nov-01
26-Nov-01
26-Nov-01
26-Nov-01
26-Nov-OI
26-Nov-01
26-Nov-01
26-Nov-01
26-Nov-OI
26-Nov-OI
26-Nov-OI
20-Jul-OO
05-Abr-01
30-Nov-OI
31-Oct-01
31-Dic-00
26-Oct-00
S8S ^
^ M M 2
14-Feb-02
14-Feb-02
14-Feb-02
14-Feb-02
14-Feb-02
15-Feb-02
15-Feb-02
15-Feb-02
02-Feb-02
02-Feb-02
02-Feb-02
12-Feb-02
22-Abr-02
26-Feb-02
07-Mar-02
11-Abr-02
19-Ene-02
6
6
14
O
2 - s
UJ
1
1
1
19
19
4
6
3
4
4
4
10
1
1
7
1
6
¡ O _
o *
i
i
i
19
19
6
6
6
4
4
4
10
14
1
7
1
6
SE O
<5
-, o ' O *>- o -i. í
15-Mar-02
05-Mar-02
05-Mar-02
05-Mar-02
05-Mar-02
28-Feb-02
28-Feb-02
28-Feb-02
04-Mar-02
04-Mar-02
04-Mar-02
22-Feb-02
06-May-02
28-Feb-02
04-Abr-02
11-Abr-02
31-Ene-02
tu
o
18-Mar-02
06-Mar-02
06-Mar-02
06-Mar-02
06-Mar-02
OI-Mar-02
01-Mar-02
01-Mar-02
05-Mar-02
05-Mar-02
05-Mar-02
25-Feb-02
07-May-02
OI-Mar-02
09-Abr-02
13-Abr-02
01-Feb-02
i$ o x UJ
o CL
,41
31
19
19
1
1
8
8
8
27
27
27
3
1
2
26
1
7
: / I I Í
32
20
20
20
20
14
14
14
31
31
31
13
15
3
33
2
13
O •o
i
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
59
11
53
42
43
10
ANEXO 1.4 Página 121 VALIDACIÓN ESTIMACIONES DE FINIQUITO
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
i santa maria del mar
santa maria del mar
juchitan de Zaragoza
Sta. Maria del mar
benemérito Juarez col. Obrera
san pedro pochutla
fraccionamiento el rosario
san bartolo coyotepec
santa Catarina coatlan
reyes mantecón
san isidro ojo de gua
reyes mantecón
oaxaca de Juarez oax.
san felipe de león
san Cristobal suchixtlahuaca
san lazro etla
magdalena teitipac
chalcatongo de hidalgo
loma bonita
san Juan bautista tuxtepec
santa maria del mar
oaxaca de Juarez oax.
san martin toxpalan
san pedro yucunama
san Juan sayultepec
san jóse ayuquila
san Vicente nuñu
san martin huamelulpam
tlacotepec plumas
san antonio lalana
2 a .
acma construcciones
grupo comisa
const. Civiles e hidrauli
ACMA
covo
const. Aquino
arq. Gilberto Javier vasi
const. Gloria
arq.Humberto ortega te
proyectos y construeck
constructora villa de an
ing. Enrique domingue;
construcciones calar, s
guzmanaguilarvelasqi
ing.Teresoperezmedi
covo
caringo
ceicesa
doisa
doisa
grupo constructor de ol
arq. Luis felguerezguz
tecno compuestos s.a.
instalaciones y proyect
instalaciones y proyect
arq. Enrique domingue
instalaciones y proyect
covo
arq. Juvenal vargas ore
const. Villa de anteque
$73,260.09
$122,103.09
$17,956.25
$73,260.09
$96,870.23
$191,432.11
$49,164.16
$18,905.26
$10,158.99
$33,627.30
$808,504.73
$5,362.06
$22,658.04
$8,148.73
$60,851.46
$131,480.96
$59,969.59
$462,852.39
$128,992.59
$22,116.08
$137,820.74
$6,085.71
$207,676.70
$20,677.95
$20,086.56
$113,784.45
$19,496.08
$115,095.98
$158,864.76
$368,487.28
r-SiSSi..:'
18-May-00
24-Sep-01
28-Sep-00
18-May-00
15-Ago-OO
N/P SEGÚN EXP. I
8-Sep-01
22-Dic-OO
28-Dic-OO
2-Ene-01
17-Oct-00
28-Dic-OO
18-Dic-OO
1-Feb-01
9-Ene-01
6-Sep-01
27-Nov-OI
15-Ago-01
30-Oct-01
30-Oct-01
6-Nov-01
8-Nov-OI
11-Sep-01
1-Oct-01
8-Sep-01
3-Sep-01
8-Sep-01
7-Sep-OI
27-Ago-01
8-Sep-01
*as.lp to
< 3 2:
5-Mar-01
16-Oct-01
19-Nov-OI
5-Mar-01
13-Oct-00
30-May-01
16-Nov-01
15-Feb-01
12-Feb-01
15-Feb-01
30-Dic-OO
24-Mar-01
5-Feb-01
14-Abr-01
31-Ago-01
4-Nov-OI
15-Dic-OI
15-Sep-01
30-Nov-OI
30-Nov-OI
30-Nov-01
2-Feb-02
3-Dic-OI
5-Dic-OI
5-DÍC-01
31-DÍC-01
8-Dic-OI
31-Oct-01
24-Nov-OI
30-Nov-OI
8
m o
16-Jun-OO
07-Oct-01
01-Feb-01
01-Mar-01
27-Nov-OI
17-Nov-01
30-Oct-01
17-Nov-OI
27-Oct-01
20-Oct-01
(O
O
< o: i -LU a o z s Oí LU
-' 1 -
05-Mar-01
07-Nov-OI
02-Feb-01
31-Ago-01
15-Dic-OI
30-Nov-OI
30-Nov-OI
31-Dic-OI
31-Oct-01
IO-Nov-01
< J¡ z H Í ' 4 | LU LU i f f O
a i o: ,#. z m
15-Abr
22-Mar-02
08-Ene-02
10-Abr-02
01-Feb-02
17-May-02
04-Feb-02
07-Mar-02
25-Feb-02
08-Ene-02
|
9
15
5
3
2
1
13
/• ^ w
4
3
13
13
3
3
2
1
1
13
«s;
9
3
15
13
5
3
2
1
1
13
25-Abr
25-Mar-02
23-Ene-02
22-Abr-02
08-Feb-02
21-May-02
07-Feb-02
13-Mar-02
26-Feb-02
24-Ene-02
1 u g i s
28-Mar-02
23-Ene-02
23-Abr-02
11-Feb-02
21-May-02
07-Feb-02
14-Mar-02
27-Feb-02
25-Ene-02
O
2 m fc
tu
O
ul
3
0
0
5
1
1
6
1
4
<
z o w
¡ g 1
6
15
13
10
4
3
7
2
17
HÍ
263
32
2
184
19
14
32
45
5
22
ANEXO 1.4 Página 122 VALIDACIÓN ESTIMACIONES DE FINIQUITO
Ki§¿ 91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
* ^
.. .
o
2 santiago tepetlapa
santa mana del rosario
asunción nochixtlan
san Juan yucuita
santiago miltepec
monjas mihuatlan
ixtlan de Juárez
tamazulapam del espíritu santo
ejutla de crespo
chalcatongo de hidalgo
ciudad ixtepec
salina cruz
l i t V \"
<
ü m _
constructora villa de an
covo
super con, s.a. Dec.v.
arq. Enrique domingue
consa
emilio diaz garda
coronado hermanos s.;
arq. Juan lopez garda
sergio pablo rios aquim
ceicesa
gpo corporativo gurrion
grupo comisa
mm0; f PROMEDIO
MEDIANA
MODA
Ul ce o o. 3!
$310,998.09
$245,575.09
$3,159.05
$108,876.05
$33,475.34
$143,004.26
$27,404.20
$158,125.39
$59,846.98
$37,953.00
$1,460,705.99
$44,596.30
11 \
DESVIACIÓN ESTÁNDAR
MÍNIMO
j |
1 i si
" . < 36' I § • §
10-Sep-OI
3-Sep-01
4-Sep-01
3-Sep-01
22-Oct-OI
17-Sep-01
N/P (SEGÚN PERI
18-Jul-OO
26-May-00
l-Dic-98
20-Sep-01
26-Mar-01
;/'f\'WK m
Si. sí cHÉA
as uiiisr-
tu y o l
i-gil UJ LU W 30-Nov-01
l-Dic-01
2-Oct-01
30-Nov-OI
30-Nov-OI
19-Dic-OI
13-Dic-OO
18-Ago-00
15-Nov-OO
30-Abr-99
31-Od-01
16-Abr-01
, *1?- * | |
§ g;
* .i Ul-
K i
17-Nov-OI
16-Nov-01
13-Nov-OI
1 s
w
•*» - k
o «»
31-Dic-OI
21-Nov-01
17-DÍC-01
, i | v
z .
z
19-Mar-02
04-Feb-02
12-Feb-02
í 1 ^
a.
1 O
3
-
É
1
3
5
É S K
1
3
5
;*"IP 5.1
4,0
1.0
4.4
1.0
i 08-Abr-02
01-Abr-02
09-Mar-02
„.„
Ul
09-Abr-02
02-Abr-02
13-Mar-02
20
54
24
541
14.0
6.0
1.0
15.1
0.0
se
21
57
29
# "
!
45
6
35
r*M 39.4
36.0
36.0
37.9
2.0
ANEXO 1.5
TIEMPO REQUERIDOS PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Página 123
"íí i».
"TPÍ %£. • ÍOISIPTO fclOdMlfAD IMPORTE
BRUTO FECHA
INGRESO A FINANZAS
FECHA MiNIS SEFIN
FECH/ffl TRANSFERÍ
CIA|#*, ESPEÜA
SoDEl lÓRge
No CpNTlQL
INSTALACIONES Y PROYECTOS HIDRO PAGO DE ESTIMACIÓN No 2 FAC. 0691 SAN VICENTE NUN 27,956.57 19/03/02 22/03/02 26/03/02 M.M. 0030 00V 6842
DOMÍNGUEZ GARCIA ENRIQUE PAGO DE ESTIMACIÓN No 3 FAC. 1140 APORTACIO SAN JOSE AYUQUI 13,398.39 19/03/02 22/03/02 27/03/02 M.M. 0030 001' 6836
VARGAS OROSCO JUVENAL PAGO DE EST. No 2 FAC. 0206 APORTACIÓN ESTA' SAN FRANCIISCO I 17,365.12 25/03/02 02/05/02 03/04/02 M.M. 0037 158 7358
GUERRERO ESPINOSA JESUS FRANCIS PAGO DE EST. No 4 FAC. 0341 APORTACIÓN ESTA MAGDALENA MIXTI 40,309.86 25/03/02 02/05/02 03/04/02 M.M. 0037 159- 6840
CONSTRUCTORA BARRO Y ASOCIADO: PAGO DE EST. No 2 FAC. 86 APORTACIÓN ESTATA VILLA DE TUTUTEF 83,622.16 04/04/02 09/04/02 10/04/02 FOLIO 2822 09 7354
EMILIO DIAZ GARCIA PAGO DE EST. No 2 FINIQUITO FAC. 0588 APORTA! MONJAS MIAHUATI 71,502.13 09/04/02 19/04/02 12/04/02 FOLIO 2925 6841
GUILLERMO DELFAUD ORTIZ GARCIA PAGO DE EST. No 2 FAC. 632 APORTACIÓN ESTAT/ SAN JUAN COMAL! 180,707.17 25/04/02 10/05/02 29/04/02 FOLIO 3544 7141
IMPIMA S.A. DE C.V. PAGO DE EST. No 2 FAC. 0209 SANTA MARIA YOS 60,280.31 17/05/02 22/05/02 22/05/02 FOLIO 4232 6857
CONSTRUCTORA BARRO Y ASOCIADO: PAGO DE EST. No 3 FAC. 92 APORTACIÓN ESTATA VILLA DE TUTUTEP 83,129.54 29/05/02 06/06/02 07/06/02 M.M. 0178 474e 7354
ROJAS MONOLA RIGOBERTO PAGO DE EST. No 2 FAC. 0136 APORTACIÓN ESTA SAN BALTAZAR YA 53,721.58 29/05/02 06/06/02 06/06/02 M.M. 0178 4747 8457
ROJAS MONOLA RIGOBERTO PAGO DE EST No 2 FAC. 0144 APORTACIÓN ESTA! SAN PEDRO YANEf 44,071.28 19/06/02 05/07/02 28/06/02 FOLIO 5571 8284
ROJAS MONOLA RIGOBERTO PAGO DE EST. No 3 FAC. 0150 APORTACIÓN ESTA! SAN PEDRO YANEI 97,584.55 25/06/02 02/07/02 03/07/02 FOLIO 5730 8284
CONTRUCTORA BARRO Y ASOCIADOS PAGO DE EST. No 4 FAC. 97 APORTACIÓN ESTATA1 VILLA DE TUTUTEF 217,932.42 05/07/02 10/07/02 10/07/02 FOLIO 6157 7354
SODI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAGO DE EST. No 2 (FINIQUITO) FAC. 1436 APORTA SAN CRISTOBAL Hi 159,853.41 09/07/02 12/07/02 12/07/02 FOLIO 6298 6838
VAZQUEZ ORTIZ GILBERTO PAGO DE EST. No 4 FINIQUITO FAC. 221 AMPLIACIÓN DE 49,164.14 04/04/02 09/04/02 10/04/02 FOLIO 2774 4909
OFICIO DE AUTORIZACIÓN OFICIO DE AUTORIZACIÓN APORTACIÓN ESTATAL SAN PABLO 65,000.00 12/07/02 16/07/02 FOLIO 6444 6866
EDIFICACIONES DE INGENIERÍA CIVIL Y COMPLEMENTO DE EST. No 1 FINIQUITO FAC. No CHALCALTONGO 58,322.04 09/04/02 16/04/02 17/04/02 FOLIO 2987 7372
ESPACIOS Y INGENIERÍA PAGO DE EST. No 1 FAC. 040 INSTALACIONES ASUNCION 98,974.57 29/04/02 10/05/02 S/N M.M.0083 8616
ESPACIOS Y INGENIERÍA PAGO DE EST. No 1 FAC. 041 INSTALACIONES ASUNCION 120,703.01 29/04/02 17/05/02 06/05/02 FOLIO 3619 8616
ESPACIOS Y INGENIERÍA PAGO DE EST. No 1 FAC. 042 INSTALACIONES DE ASUNCION 33,681 20 29/04/02 10/05/02 S/N M.M. 0083 8616
CAPINGO S.A. DE C.V. PAGO DE EST. No 2 FAC. 0285 SAN PABLO 155,204.70 14/05/02 16/05/02 20/05/02 FOLIO 3920 8357
ESPACIOS, INGENIERÍA, PAGO DE EST. No 2 FINIQUITO FAC 056 ASUNCION 30,572.70 10/07/02 16/07/02 M.M.0276 8616
ESPACIOS, INGENIERÍA, PAGO DE EST. No 2 FINIQUITO FAC 059 ASUNCION 10,018.80 10/07/02 16/07/02 M.M. 0276 8616
FASA20( SOLICITUD INDIRECTOS INDIRECTOS EJECUTORA SAN JUAN 2,008.70 25/03/02 25/04/02 04/04/02 1645 8615
FASA20( SOLICITUD INDIRECTOS INDIRECTOS NORMATIVA SAN JUAN 860.87 25/03/02 25/04/02 04/04/02 1646 8615
i.FASA20( SOLICITUD INDIRECTOS INDIRECTOS EJECUTORA SANTA MARIA 978.83 25/03/02 25/04/02 04/04/02 1647 7430
i.MPAL20( OFICIO DE AUTORIZACIÓN OFICIO DE AUTORIZACIÓN INDIRECTOS MAGDALENA 9,045.00 27/06/02 02/07/02 09/07/02 FOLIO 5806 9207
DOMÍNGUEZ GARCIA ENRIQUE PAGO DE ESTIMACIÓN No 3 FAC. 1140 SAN JOSÉ 331,124.91 25/03/02 12/04/02 12/04/02 M.M.0043 9213
VARGAS OROSCO JUVENAL PAGO DE EST. No 2 FAC. 0206 APORTACIÓN SAN FRANCIISCO 83,225.39 25/03/02 12/04/02 12/04/02 M.M. 0043 9210
GUERRERO ESPINOSA JESÚS PAGO DE EST. No 4 FAC. 0341 APORTACIÓN MAGDALENA 290,418.38 25/03/02 25/04/02 12/04/02 M.M.0043 9207
CONSTRUCTORA BARRO Y PAGO DE EST. No 2 FAC. 86 APORTACIÓN VILLA DE 83,622.16 04/04/02 09/04/02 12/04/02 FOLIO 2790 9219
AL2002 GUILLERMO DELFAUD ORTIZ GARCIA PAGO DE EST. No 2 FAC. 632 APORTACIÓN SAN JUAN 180,707.18 25/04/02 17/05/02 03/05/02 FOLIO 3545 9214
PAGO DE EST. No 3 FAC. 92 APORTACIÓN VILLA DE 83,129.54 29/05/02 03/06/02 10/06/02 FOLIO 4731 9219
ANEXO 1.5
TIEMPO REQUERIDOS PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Página 124
PROVEEDOR ^CONCEPTO LOCAUDAD IMPORTE BRUTO
FECHA INGRESO A FINANZAS
FECHA MINIS. SEFIN
FECHA DE TRANSFEREN
CÍA DE ESPEUA
No DE FOLIO Y ORDEN DE MINiSTRACfO
H
JNo CONTROL
OBRA
SEFIN
TIEMPO.DE TRAMgE„ FINANÍAS
AL2002 ROJAS MONOLA RIGOBERTO PAGO DE EST. No 2 FAC. 0136 APORTACIÓN SAN BALTAZAR 53,721.57 29/05/02 03/06/02 10/06/02 FOLIO 4732 9211
AL2002 ROJAS MONOLA RIGOBERTO PAGO DE EST. No 2 FAC. 0144 APORTACIÓN SAN PEDRO 44,071.28 19/06/02 16/07/02 01/07/02 FOLIO 5585 9220 27
AL2002 ROJAS MONOLA RIGOBERTO PAGO DE EST. No 3 FAC. 0146 APORTACIÓN SAN BALTAZAR 64,529.02 19/06/02 16/07/02 01/07/02 FOLIO 5586 9211 27
AL2002 ROJAS MONOLA RIGOBERTO PAGO DE EST. No 3 FAC. 0150 APORTACIÓN SAN PEDRO 97,584.55 25/06/02 02/07/02 09/07/02 FOLIO 5728 9220
AL2002 CONTRUCTORA BARRO Y ASOCIADOS PAGO DE EST. No 4 FAC. 97 APORTACIÓN VILLA DE 217,932.43 05/07/02 16/07/02 16/07/02 FOLIO 6156 9219 11
AL2002 SODI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAGO DE EST. No 2 (FINIQUITO) FAC. 1436 SAN CRISTOBAL 90,032.84 09/07/02 16/07/02 16/07/02 FOLIO 6273 9212
mxim PROMEDIO
MEDIANA
MODA
DESVIACIÓN
MÍNIMO
138.0
13.0
7.5
5.0
10.6
2.0
ANEXO 2.1
ESTADÍSTICA D E I N C I D E N C I A S E N R E V I S I O N D E E S T I M A C I O N E S
Página 125
'^"fl" á|
2
I * *
3 " _£_
im
O
« i tu Oí s
5»
r-, m*
O"
'- Ü r a í
&3*
áx
í o a:
;¡Q£
.O/í
¡ W
O
o
¿ villa de tututepec Barro y asocialdos $166,259.08 S/N Observaciones solventadas
guadalupederamirez constructora del valle $16,058.82 F13 Sin observaciones
san pablo huixtepec canngo $34,792.49 110 M M M Observaciones solventadas
san pablo huixtepec canngo $155,204.70 110 M Observaciones solventadas
santo domingo tlatayapam Ojeda $308,538.85 217 M M Observaciones solventadas
villa de tututepec Barro y asocialdos $167,244.32 s/n Observaciones solventadas
san antonio acutla ojeda $308,538.85 228 M Observaciones solventadas
8 villa de tututepec de melchor ocampo Barro y asocialdos $92,186.74 S/N Observaciones solventadas
9 la trinidad vista hermosa ojeda $145,420.20 226 Observaciones solventadas
10 san andres chicahuaxtla constructora del valle $27,233.16 F13 Observaciones solventadas se devolvió endosar tacturas con el mismo importe. 11 santo domingo tlatayapam ojeda $308,538.85
217 M M
12 san rafael ahuejutla constructora del valle $22,718.42 F13 Sin observaciones
13 san nicolas hidalgo constructora del valle $22,708.59 F13 Sin observaciones
14 santiago tamazola constructora del valle $21,527.57 F13 Sin observaciones
15 santa maria del rosario constructora del valle $64,171.79 F13 Sin observaciones
16 santiago miltepec consa s.a. De c.v. $262,012.93 232 Observaciones solventadas
17 santa Catarina quioquitani const. Civiles de antequera s.a. De c.v. $147,031.56 235 Observaciones solventadas
santa Catarina quioquitani const. Civiles de antequera s.a. De c.v. $260,370.05 235 Observaciones solventadas
19 sant maria xadani consa s.a De c.v. $449,764.15 231 Observaciones solventadas
20 loma bonita doisa $293,784.41 114 Observaciones solventadas
21 san Juan bautista tuxtepec doisa $197,180.02 115 Observaciones solventadas
22 asunción nochixtlan espacios $33,681.20 102 Observaciones solventadas
23 asunción nochixtlan espacios $120,703.01 102 Observaciones solventadas
24 asunción nochixtlan espacios $98,974.57 102 Observaciones solventadas
25 san lucas ojitlan edificaciones, inmobiliaria y consultoria a $28,299.29 F14 M Observaciones solventadas
26 san felipe de dias edificaciones, inmobiliaria y consultoria a $100,429.69 F14 M Observaciones solventadas
27 santa Catarina juquila espacios $113,288.71 125 M Observaciones solventadas
28 san francisco teopan filiberto Jimenez milla $86,414.05 207 Observaciones solventadas
29 oaxaca de Juarez, oax filiberto manuel carmena $14,569.44 13 s/n M M Observaciones solventadas
30 oaxaca de juarez, oax. filiberto manuel carmona $3,963.31 12 s/n Observaciones solventadas
31 oaxaca de juarez, oax filiberto manuel carmona $68,294.87 11 s/n M Observaciones solventadas
ANEXO 2.1 Página 126 ESTADÍSTICA D E I N C I D E N C I A S E N R E V I S I O N D E E S T I M A C I O N E S
mt3£.-i
LU o*
-***' f l i l i
9
ti-E
>m
"44
ííof
o «fe.
ul
=) o:
•«#) ^M"'
< o o ce .g . E l i h
1 LU (O m o < Q.
o Oí o.
32 oaxaca de Juarez, oax. filiberto manuel carmena $81,675.92 10 sin Sin observaciones
33 oaxaca de Juarez, oax. filiberto manuel carmena $21,430.99 53A sin M M Observaciones solventadas
34 oaxaca de Juarez, oax. gutierrez quintanars.a. De c.v. $290,145.63 13 S/N M Observaciones solventadas se encuentra tuera del periodo del contrato 35 oaxaca de Juarez, oax. gutierrez quintanar s.a. De c.v. $290,145.63 13 S/N M
36 san pedro tapanatepec concoars.a. De c.v. $392,491.69 11 sin M Observaciones solventadas
37 san pedro tapanatepec concoars.a De c.v. $648,311.50 10 sin Observaciones solventadas
38 san pedro tapanatepec concoar s.a. De c.v. $503,576.82 sin M M Observaciones solventadas
39 san pedro tapanatepec concoars.a. Decv. $226,130.68 sin Observaciones solventadas
40 san pedro tapanatepec concoars.a Decv. $1,005,137.31 122 Sin observaciones se encuentra tuera del periodo del
contrato 41 oaxaca de Juarez, oax. gutierrez quintanar s.a. De c.v. $290,145.63 13 s/n
42 san pedro tapanatepec concoars.a. Decv. $547,144.13 122 M Observaciones solventadas
43 san pedro tapanatepec concoar s.a. De c.v. $774,028.41 122 M Observaciones solventadas
44 san pedro tapanatepec concoars.a. Decv. $1,363,273.07 122 Observaciones solventadas
45 san pedro tapanatepec concoars.a. Decv. $706,367.41 108 M M Observaciones solventadas
46 san Juan chicomezuchitl arq. Humberto ortega toward $52,326.14 F05 Sin observaciones
47 san miguel talea de castro arq. Humberto ortega toward $29,044.61 F05 Observaciones solventadas
48 santa maria yavesia arq. Humberto ortega toward $33,826.92 F05 Observaciones solventadas
49 san Juan comaltepec guillermo delfaud ortiz garda $27,368.85 240 Observaciones solventadas
50 santa maria yosoyua impima s.a. De c.v. $60,280.31 s/n observaciones solventadas
51 san Vicente nuñu instalaciones y proyectos hidroeléctricos $110,193.69 212 sin observaciones
52 san Vicente nuñu instalaciones y proyectos hidroeléctricos $77,454.63 212 M sin observaciones se devolvió por ooservaciones de
supervision 53 san Vicente nuñu instalaciones y proyectos hidroeléctricos $110,193.69 212
54 san Juan sayultepec instalaciones y proyectos hidroeléctricos $79,861.95 209 Sin observaciones
55 san Juan sayultepec instalaciones y proyectos hidroeléctricos $110,193.82 209 Sin observaciones
56 san pedro yucunama instalaciones y proyectos hidroeléctricos $110,261.69 208 Observaciones solventadas
57 santa maria yosoyua impima s.a. De c.v. $81,965.77 s/n Observaciones solventadas
58 oaxaca de Juarez, oax. joq s.a. De c.v. $115,241.87 53C M Observaciones solventadas se devolvió por observaciones de supervision 59 oaxaca de Juarez, oax. joq s.a. De c.v. $115,241.87 53C M
60 san francisco infiernillo arq. Juvenal vargas orozco $100,590.51 237 Observaciones solventadas
ANEXO 2.1
ESTADÍSTICA D E I N C I D E N C I A S E N R E V I S I O N D E E S T I M A C I O N E S Página 127
§ 52
wm
a <
jes» $& i' fe'
U-
HfUi
61 palomares arq. Juan lopez garcía $46,479.80 F07 M M M Observaciones solventadas
62 matias romero arq. Juan lopez garcía $42,978.44 F07 Observaciones solventadas
63 plan de san luis arq. Juan lopez garda $44,069.18 F07 M Observaciones solventadas
64 chivixhuyo ¡ng. Javier barroso limón $35,456.71 F17 M Observaciones solventadas
65 asunción ixtaltepec ing. Javier barroso limón $29,046.07 F17 M Observaciones solventadas
66 el espinal ing. Javier barroso limón $40,805.30 F17 M M M Observaciones solventadas
67 tlacotepec plumas arq. Juvenal vargas orozco $100,562.98 214 Observaciones solventadas
68 magdalena jicotlan arq. Juvenal vargas orozco $103,656.53 236 Observaciones solventadas
69 magdalena jicotlan arq. Juvenal vargas orozco $53,474.83 236 Observaciones solventadas
70 tlacotepec plumas arq. Juvenal vargas orozco $51,735.61 214 Observaciones solventadas
71 san francisco infiernillo arq. Juvenal vargas orozco $52,001.22 237 Sin observaciones
72 oaxaca de Juarez, oax. joqs.a. Dec.v. $534,971.09 53C M M Observaciones solventadas
73 santa maria yucuhiti ¡ng. Laura hortensia diaz davila $75,180.89 238 Observaciones solventadas
74 oaxaca de Juarez, oax. arq. Luisfelguerezguzman $82,815.81 124 Observaciones solventadas
75 san francisco nuxaño luname construcciones, s.a de c.v. $124,976.02 225 Observaciones solventadas
76 oaxaca de Juarez, oax. arq. Luis felguerez guzman $212,073.49 124 M Observaciones solventadas
77 magdalena zahuatlan ing. Laura hortensia diaz davila $79,674.93 239 M M Observaciones solventadas
78 santa maria yucuhiti ing. Laura hortensia diaz davila $235,398.93 238 Observaciones solventadas
79 magdalena zahuatlan ing. Laura hortensia diaz davila $126,826.63 239 Observaciones solventadas
80 santa maria tataltepec luname construcciones, s.a de c.v. $130,019.85 222 Observaciones solventadas
81 oaxaca de Juarez, oax. c. Maria eugenia aragon sanchez $134,950.76 sin Observaciones solventadas Sé devolvió póf PBServáóióheS éh lá bitácora y observaciones de supervision 82 oaxaca de Juarez, oax. c. Maria eugenia aragon sanchez
sin M $134,950.76
83 reyes mantecón orvy constructores s a. De c.v. $97,757.08 43 Observaciones solventadas
84 mazatlan villa de flores proyectos y construcciones esmars.a. D $60,920.37 F20 M M Observaciones solventadas
85 ejutla de crespo paebsa construcciones s.a. De c.v. $74,919.86 119 Observaciones solventadas
86 san pedro yanen arq. Rigoberto rojas monola $103,793.50 sin M M Observaciones solventadas
87 san baltazar yatzachi, el bajo arq. Rigoberto rojas monola $107,443.15 210 M Observaciones solventadas
san Cristobal honduras sodi construcciones, s.a. De c.v. $457,240.00 sin M M Observaciones solventadas
89 san martin toxpalan tecno compuestos s.a. De c.v. $207,676.70 126 M Observaciones solventadas
90 san martin toxpalan tecno compuestos s.a. De c.v. $276,902.26 126 Sin observaciones
ANEXO 2.1 Página 128 ESTADÍSTICA D E I N C I D E N C I A S E N R E V I S I O N D E E S T I M A C I O N E S
s Piar
o < 9 < o o
i#C IS
i » ;
mM¡
I; i
'Es,
•'I: «i-
"S"
j a .
i' to'4
•4.1
«SÍ tu
SI ul
documento mal elaborado M 14 6 13 11 62
Documento con información incompleta 18 34 28 20 20 14 31 166
La falta del documento indicado
presenta error de forma
El periodo de la estrimacion está fuera de contrato 12
Presenta errores numéricos o de cálculo
totales 31 54 37 EÍE 30 41 262
ANEXO 2.2 Página 129 ESTADÍSTICA D E I N C I D E N C I A S E N R E V I S I O N D E E S T I M A C I O N E S D E F I N I Q U I T O D E O B R A
o Oí H -CO O
i LU i oc
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
o <
i o
Sta. Maria del mar
Sta. Maria del mar
San Juan yolotepec
Santa Catarina zapoquila
rancho grande, acallan
Cosolapa
guadalupe de ramirez
santa maria chilapa de diaz
san pedro y san pablo teposcolula
san pedro nopala
chalcatongo de hidalgo
chalcatongo de hidalgo
maríscala de Juarez
santiago miltepec
san lorenzo vista hermosa
san miguel amatitlan
san Juan bautista cuicatlan
san martin huamelulpam
santiago tamazola
san andres chicahuaxtla
san nicolas hidalgo
san rafael ahuejutla
reyes mantecón
magdalena teitipac
san antonio lalana
san Juan bautista tuxtepec
san Juan yucuita
san ¡ose ayuquila
monjas mihuatlan
san francisco ixhuatan
los corazones
santiago niltepec
S5 LU Q£ O .
LU
ACMA
ACMA
abda
abda
Candido
Candido
covo
Ojeda
Ojeda
Ojeda
santiago chavez
santiago chavez
guingolani
consa
guingolani
guingolani
¡ngrid
covo
covo
covo
covo
covo
atsa s.a. De c.v.
caringo
const. Villa de antequera, s doisa
arq. Enrique dominguez ga
arq. Enrique dominguez ga
emilio diaz garcia
espacios
espacios
espacios
LU
o Q .
2 $73,260.09
$73,260.09
$48,155.59
$47,741.25
$47,685.49
$48,728.67
$31,848.04
$48,242.84
$44,243.78
$48,184.31
$116,609.61
$116,609.61
$46,087.25
$33,475.34
$48,259.43
$45,88579
$109,801.37
$115,095.98
$26,424.30
$20,873.05
$25,002.73
$25,322.84
$73,22873
$59,969.59
$368,487.28
$22,116.08
$108,876.05
$113,784.45
$143,004.26
$48,728.81
$48,728.81
$48,728.81
c •o 'o CO
E 1 o -a o O)
E 3 C 2f
2f
I f
I f
I f
I f
2f
I f
1f
1f
3f
3f
I f
2f
1f
I f
IF
2f
2f
2f
2f
2f
1f
1f
2f
3f
4f
4f
2f
1f
I f
I f
52 c .0»
a.
78
78
fOI
f01
f09
f09
f13
F12
F12
f12
53
53
f l l
232
f11
f11
46
213
f13
F13
F13
f13
43
112
218
115
229
211
233
f15
f15
f15
i—
LL.
P
M
P
1
F
M
z O o
i LU
E
F
l,M
M
1
M
F
1
1
1
M
1
z g o < i— CO LU LU O
z LU 5 = J CO LU OH
F
1
1
M
1
F
1
1
M
1
z LU = > O LU
o o
s LU
1
M
1
M
M
1
1
1
M
M
eo LU oc § LU
z LU O C/J O oc LU
z
$
F
$ $ 1
1
M
1
M
1
1
1
1
03 O LU O
< & O o
1
1
1
1
1
1
M
1
M
1
1
F
O O LL.
§ LL. LU
2 LU OC
1
1
1
M M
1
1
1
1
1
F
F
O OC
§ o LU
a
LU = 3 OC Q-
z o
i m < LU
oc tu a.
< z
2
i
i
M
F
eo O oc < z o OC
1 6 LU
=j CL
F
z o o a. LU o LU OC < o LU OC t-
z LU LU
a
1
M
1
1
F
F
1
M
F
1
F
F
M
F
1
M
M
1
F
M
eo O
= > 8 CO O O
> LU
a <
< o
F
M
M F
F
F
O t a z u. LU
a
< CO
F
F
1
1
M
1
1
M
F
1
1 1
M
F
1
1
i t : z u. LU
a
i LU =3
a. Z3 CO LU OC CL.
F
1
1
1
1
1
1
1
1
M
1
M
§ => LU Q
< O Z LU
a < o z
S z o o
M
M
F
F
z O o
1 LU CO CQ O _ l
á o z ce a. fuera de periodo de contrato
se devolvió
observaciones solventadas
observaciones solventadas
observaciones solventadas
fuera del periodo de contrato
devolución por volúmenes mal
observaciones solventadas
observaciones solventadas
observaciones solventadas
observaciones solventadas
observaciones solventadas
observaciones solventadas
observaciones solventadas
observaciones solventadas
observaciones solventadas
sin observaciones
observaciones solventadas
observaciones solventadas
observaciones solventadas
observaciones solventadas
observaciones de supervision
observaciones solventadas
06/03/02
observaciones solventadas
observaciones solventadas
observaciones solventadas
ANEXO 2.2 Página 130 ESTADÍSTICA D E I N C I D E N C I A S E N R E V I S I O N D E E S T I M A C I O N E S D E F I N I Q U I T O D E O B R A
i 1—
O LU o;
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
o s i o _ l ciudad ¡xtepec
la trinidad
san miguel lachixola
fraccionamiento el rosario
santa maria del mar
santo domingo xagacia
san pablo yaganiza
santiago laxopa
santa Catarina coatlan
asunción ixtaltepec
chivixhuyo
la ventosa
el espinal
plan de san luis
palomares
matias romero
santa cruz xoxocotlan
san antonino castillo velasco
col. Emiliano zapata
san miguel peras
santa cruz mixtepec
tierra colorada
santa maria ecatepec
santa maria mixistlan
san carlos yautepéc
san miguel el grande
el mamey
san andres cabecera nueva
corralero
san Cristobal suchixtlahuaca
< en LU ce Q.
LU grupo corporativo gurrion s
gullermo delfaud ortiz garc
gullermo delfaud ortiz garc
arq. Gilberto Javier vasque;
grupo constructor de obras
guillermo efren barragan a
guillermo efren barragan a
guillermo efren barragan a'
arq.Humberto ortega towai
ing. Javier barroso limón
ing. Javier barroso limón
ing. Javier barroso limón
ing. Javier barroso limón
arq. Juan lopez garda
arq. Juan lopez garda
arq. Juan lopez garda
ing. Luis ignacio perez cru;
ing. Luis ignacio perez crui
ing. Luis ignacio perez cru;
ing. Luis ignacio perez cru;
ing. Luis ignacio perez cru;
monfamel, s.a. De c.v.
obras y mantenimiento arq
obras y mantenimiento arq
obras y mantenimiento arq
arq. Rodolfo quintero de pj
arq. Rodolfo quintero de pe
arq. Rodolfo quintero de p;
sergio pablo rios aquino
ing. Tereso perez medina
LU
fe O o.
$1,460,705.99
$48,453.81
$47,852.62
$49,164.16
$137,820.74
$3,097.33
$1,724.10
$1,255.46
$10,158.99
$19,564.86
$13,169.73
$457.33
$7,870.22
$4,659.62
$2,249.00
$5,750.37
$51,870.46
$50,127.52
$44,079.37
$48,528.31
$53,798.53
$3,392.37
$53,538.89
$49,461.36
$73,323.37
$47,251.85
$35,975.24
$19,058.59
$24,972.60
$60,851.46
c •o
íá . i CO Q) 0 ) -o 2 <u E 3 C 1f
1f
I f
4f
1f
2f
2f
2f
3f
2f
2f
2f
2f
2f
2f
2f
1f
I f
1f
1f
1f
5f
1F
1F
1F
1F
1F
I F
4F
2f
1 1 CL X
LU 50
F04
F04
84
123
F03
F03
F03
88
F17
F17
F17
F17
F07
F07
F07
F18
F18
F18
F18
F18
74
f19
f19
f19
f21
f21
f21
45
104
2 i -
Sí u . 1
E
1
M
1
1
1
1
1
P
P
O
1— e/5 LU
$
$ 1
1
E
M
E
M
E
M
S
1
E
$ 1
M
$
1
z O o
CO LU LU
a Z LU
LU ce
1
E
M
M
$
E
1
M
M
¡s z Ul => o tu a O
l tn LU
E
E
co LU CC O a
LU Z LU O to o oc LU
= > z M
1
M
E
M
M
1
1
E
1
1
1
2 m o LU
a
o
2 ca 1
E
1
F
F
1
F
M
F
F
1
O O u .
o o 1— o u. LU
fe O a. LU ce 1
M
1
E
1
M
1
1
M
M
1
M
O ce. o
i < LU a < m LU
ce
M
z O o
3 —1 CO
< LU 5 Oí LU
a .
<
Z
O
F
F
F
tn o ce < z a ce
1
F
F
F
F
F
F
F
z o <3 a . UJ o Ul ce < o LU ce
U l LU a < i -
Sí M
F
F
F
1
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
M
M
M
F
F
F
1
co O l -—i = > O
o CO o o > LU
a < z
<
F
F
1
1
F
F
F
F
F
F
F
M
F
F
F
F
F
O Y-
z u-Ul a <
co
E
M
M
1
1
1
E
F
F
M
F
1
1
M
M
F
F
F
O > (_ z u . Ul a o i— co Ul = > a. = > co LU ce a . 1
F
F
M
1
1
1
E
F
1
F
F
1
M
E
F
F
F
O O
LU
< O z LU a < o z < 1 -co z o o
F
F
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
1
z O
§ Ul
o
t o z ce O. observaciones solventadas
observaciones solventadas
observaciones solventadas
observaciones solventadas
observaciones solventadas
sin observaciones
observaciones solventadas
sin observaciones
observaciones solventadas
observaciones solventadas
observaciones solventadas
observaciones solventadas
observaciones solventadas
observaciones solventadas
observaciones solventadas
observaciones solventadas
observaciones solventadas
observaciones solventadas
observaciones solventadas
observaciones solventadas
observaciones solventadas
observaciones solventadas
observaciones solventadas
observaciones solventadas
observaciones solventadas
observaciones solventadas
observaciones solventadas
observaciones solventadas
observaciones solventadas
observaciones solventadas
ANEXO 2.2 Página 131 ESTADÍSTICA D E I N C I D E N C I A S E N R E V I S I O N D E E S T I M A C I O N E S D E F I N I Q U I T O D E O B R A
1— cr> O UJ
1 —1 < o O —1
25 LU
O .
5 LU
LU
o Q .
c •o 'o re E 1 <u
•o
S E 3 C
documento mal elaborado
Documento con Información Incompleta
La falta del documento indicado
presenta error de forma
El periodo de la estrimacion está fuera de contrato
Presenta errores numéricos o de cálculo
TOTALES
•8 c <a '-a to a.
M
1
F
E
P
$
2 S3
3
8
1
1
4
0
17
z O Q
8
11
2
5
0
5
31
z O o < 1— tn LU UJ O z LU => w UJ o;
6
8
2
2
0
1
19
1 LU = J O UJ
o o
i UJ
5
5
0
1
0
0
11
CO UJ oí
§ UJ
z UJ <3 CO o a: LU = > Z
6
13
1
2
0
3
25
2 CD O t u a
o o
oa
3
13
6
1
0
0
23
o o u.
1 u-LU
o D-LU
7
14
2
1
0
0
24
o O
í o
LU
a LU
a.
1
0
0
0
0
0
1
O
i ca ¡2 a: LU a.
<
<
1
2
4
0
0
0
7
c/> O al < z o
I 1 -
= >
0
0
8
0
0
0
8
z O «3 a. tu O U J CE
UJ CE
LU
tu a ¡s Sí 10
9
23
0
0
0
42
to O
o o eo O O > LU
a < i— z
3
2
18
0
0
0
23
o H-=5
g z LL.
LU
a
i co 8
13
10
2
0
0
33
i != z LL. LU a o LU
a.
CO LU O í D .
4
15
9
2
0
0
30
§ UJ
% O z LU
a < o I co z o o
3
1
16
0
0
0
20
z O
§ LU CO ca O _ i
o z Oí a.
68
114
102
17
4
9
314
Página 132
ANEXO 3.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL FACTOR DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD APLICADOS EN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
FACTOR DE INDIRECTOS El factor de indirectos que mas se repitió fue de 15.00%, el 50% de los factores aplicados se encuentran por encima de 15.8% y el restante 50% se situó por debajo de este valor. En promedio se aplicó un factor de indirectos de 15.7374%, así mismo los porcentajes se desvían de este valor en 2.4937%. Ninguna factor fue menor de2.4937% ni mas de 27%.
FACTOR DE FINANCIAMIENTO El factor de financiamiento que mas se repitió fue de 2.00%, el 50% de los factores aplicados se encuentran por encima de 1.66% y el restante 50% se situó por debajo de este valor. En promedio se aplicó un factor de financiamiento de 1.6249%, así mismo los porcentajes se desvían de este valor en 0.8308%. Ninguna factor fue menor de 0.8308% ni mas de 3.50%.
FACTOR DE UTILIDAD El factor de utilidad que mas se repitió fue de 10.00%, el 50% de los factores aplicados se encuentran por encima de 10.00% y el restante 50% se situó por debajo de este valor. En promedio se aplicó un factor de utilidad de 9.4283%, así mismo los porcentajes se desvían de este valor en 1.5121%. Ninguna factor fue menor de 3.0000% ni mayor de 14.2900%.
ANEXO 3.1 Página 133
ANÁLISIS DE FACTORES DE INDIRECTO, FINANCIAMIENTO Y UTLIDAD APLICANDOS EN OBRAS PÚBLICAS
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
OBRA
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CON UN
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CON UN
TERMINACIÓN DE UNIDAD DE SALUD RURAL TIPO
TERMINACIÓN DE LA ALBERGA OLÍMPICA
TERMINACIÓN DE HOSPITAL 12 CAMAS OBRA
URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL
REHABILITACIÓN DE HOSPITAL 30 CAMAS
CONSTRUCCIÓN 4 AULAS Y UN LABORATORIO, UN
REHABILITACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE
CONSTRUCCIÓN DEL CERESO FEMENIL VALLES
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN JURISDICCIONAL
TERMINACIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN CLÍNICA DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
TERMINACIÓN CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA DE
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMPUTO
CONSTRUCION CENTRO DE COMPUTO ESCUELA
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE'
REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL AURELIO
LOCALIDAD
CERRO CENTRAL, SAN JOSÉ
SAN BARTOLO SAN JUAN BAUTISTA
TIERRA COLORADA, COYCOYAN DE
SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA, STA.
CHALCATONGO DE HIDALGO,
COL. EL ARENAL STA. CRUZ
JUCHITAN DE ZARAGOZA
CIUDAD IXTEPEC
SAN PEDRO POCHUTLA
TLACOLULA DE MATAMOROS
SAN MIGUEL HUAUTEPEC
HUAJUAPAN DE LEON
STO. DOMINGO YODOHINO
SAN LORENZO VICTORIA
SAN FRANCISCO DEL MAR
SANTA MARIA ZAPOTITLAN
SANIDELFONSOAMATLAN
SANTO TOMAS TAMAZULAPAN
SAN JUAN LUVINA
SANTO DOMINGO ROAYAGA
ESTANCIA DE MORELOS
SANTA CRUZ OCOTAL
SAN JUAN JALTEPEC
SOLEDAD SAN SIMON
SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA, STA.
SANTO TOMAS JALIEZA
SAN ISIDRO MONJAS
SAN JOSÉ DEL PROGRESO
SAN JUAN PROGRESO OCOTLAN
SAN MIGUEL EJUTLA
TANICHE
MAGDALENA TEITIPAC
SANTA CATARINA QUIANE
SAN VICENTE CAMALOTE
SAN ANTONIO, SAN MIGUEL
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
EMPRESA
GUSMAN AGUILAR VELASQUEZ S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA NEVAREZ S.S. DE C.V.
MONFAMEL S.A. DE C.V.
ESTRUCTURAS METÁLICAS Y DE CONCRETO
CONSTRUCCIONES SANTIAGO CHAVEZ S.A. DE C.V.
ASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIONES CIVILES E HIDRÁULICAS DEL
EMPRESA CAT CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES
GUTIERREZ QUINTANAR S.A. DE C.V.
GRUPO CONCOAR S.A. DE C.V.
ING. SERGIO PABLO RÍOS AQUINO
CONSTRUCCIONES SANTIAGO CHAVEZ S.A. DE C.V.
ARQ. ADÁN RAFAEL NUNEZ
EDIFICACIONES EMURSA S.A. DE C.V.
CARINGO S.A. DE C.V.
DOISAS.A.DEC-V-
INSTALACIONES Y PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS
INSTALACIONES Y PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS
ASPI S.A. DE C.V.
RUME S.A. DE C.V.
OCTAVIANO MARTINEZ CORTEZ
ING. FILIBERTO JIMENEZ MILLA
DOISA S.A. DE C-V-
DOISA S.A. DE C-V-
INGRID S.A. DE C.V.
INGRID S.A. DE C.V.
INGRID S.A. DE C.V.
ING. FLOREAL ALFREDO LEYVA AGUILAR
ING. FLOREAL ALFREDO LEYVA AGUILAR
PROYECTOS Y SUPERVISION DEL SURESTE S.A.
PROYECTOS Y SUPERVISION DEL SURESTE S.A.
TÉCNICAS EN DEMOLICIONES INDUSTRIALES S.A.
TÉCNICAS EN DEMOLICIONES INDUSTRIALES S.A.
CONSTRUCTORA ROAN S.A. DE C.V.
ING: JULIO CESAR HERNANDEZ DELGADO
MGZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.,V.
INGENIEROS CONSULTORES DE OAXACA S.A. DE
INGENIEROS CONSULTORES DE OAXACA S.A. DE
VELASCO GUZMAN LUZ DEL CARMEN
JOB S.A. DE C.V.
No. CONTRATO
CONCURSO N° 49 006 002-
J03SP 01 05 0045/2000
J03 SP 02 04 0061/2000
J03SL 02 08 0049/2000
J03SN 03 04 0059/2000
J03 SE 01 08 0018/2000
J03SN 01 03 0110/2000
J03SJ 02 04 0062/2000
J03 SO 01 02 0113/2000
J03UM 03 08 0222/2000
J03 SO 03 01 0207/2000
J03 SO 04 01 0092/2000
J03 SO 03 04 0221/2000
J03 SO 03 04 0209/2000
J03 SO 03 03 0098/2001
J03 SO 03 07 0188/2000
J03 SO 03 07 0214/2000
J03 SO 03 07 0215/2000
LICITACIÓN N0 INV:
LICITACIÓN N" INV: 022 B
J03 SO 03 06 0206/2000
J03 SO 03 06 0190/2000
J03 SO 03 05 0186/2000
J03 SO 03 05 0185/2000
J03 SO 01 08 0193/2000
J03 SO 03 08 0191/2000
J03 SO 03 08 0194/2000
J03 SO 03 08 0198/2000
J03 SO 03 08 0196/2000
J03 SO 03 08 0199/2000
J03 SO 03 08 0200/2000
J03 SO 03 08 0205/2000
J03 SO 03 08 0201/2000
J03 SO 03 05 0210/2000
J03SJ 03 03 0217/2000
SJO 02 08 0258/2000
J03SJ 02 08 0234/2001
J03 SJ 02 08 0235/2001
J03 SJ 01 08 0058/2001
J03 SN 01 08 0262/2000
Indirecto
15.7000%
16.0000%
13.2054%
11.7110%
15.3200%
17.0000%
15.8700%
10.0000%
15.0000%
18.3300%
13.6500%
16.7700%
18.0000%
20.0000%
12.0000%
16.1700%
12.2600%
12.2600%
14.0000%
14.9700%
17.0000%
16.9200%
16.5900%
16.5900%
16.5000%
16.5000%
16.5000%
15.8700%
15.7800%
15.0000%
15.0000%
16.5404%
16.5404%
20.0000%
13.0000%
15.0800%
17.0800%
17.0800%
16.5206%
17.0000%
Financ.
1.8200%
0.9986%
0.0000%
1.8040%
1.5400%
1.5200%
2.0000%
0.7000%
1.0000%
0.5400%
2.1100%
0.3000%
3.0000%
1.0000%
1.3800%
1.6500%
3.1403%
3.1403%
1.8000%
2.0000%
2.0000%
1.5000%
1.6400%
1.6400%
1.7800%
1.7800%
1.7800%
2.0000%
2.0000%
1.2900%
1.2900%
0.8934%
0.8934%
1.0000%
1.0000%
1.5000%
1.5000%
1.5000%
1.3109%
1.5100%
Utilidad
9.7000%
10.0000%
10.0000%
7.2763%
11.0200%
9.9700%
10.0000%
8.0000%
10.0000%
9.2800%
9.7500%
10.8600%
9.0000%
7.0000%
8.0000%
9.4500%
12.6000%
12.6000%
8.0000%
10.0000%
10.0000%
7.9000%
9.5900%
9.5900%
10.0000%
10.0000%
10.0000%
10.0000%
10.0000%
10.0000%
10.0000%
8.5333%
8.5333%
10.0000%
10.0000%
10.0000%
8.0000%
8.0000%
10.4169%
9.0000%
ANEXO 3.1 Página 134
ANÁLISIS DE FACTORES DE INDIRECTO, FINANCIAMIENTO Y UTLIDAD APLICANDOS EN OBRAS PÚBLICAS
No.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
OBRA
REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL AURELIO
REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL AURELIO
AMPLIACIÓN Y REMODELACION DE LABORATORIO Y
CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS
REHABILITACIÓN DE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
REHABILITACIÓN CLÍNICA DE SALUD
REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD
TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD RURAL TIPO
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA COL. SAN PABLO
REHABILITACIÓN DE HOSPITAL
CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO SANTA ROSA
CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO SOLIDARIDAD
PAVIMENTACIÓN ACCESO DONAJI
TERMINACIÓN DE UNIDAD AUXILIAR DE SALUD DE UN
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA EL
CONSTRUCCIÓN DE CERESO
PAVIMENTACIÓN MARGEN DERECHA DEL RIO
REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA J. MUJICA
CONSTRUCCIÓN DE CERESO 4o ETAPA
CONSTRUCCIONES DE SERVICIOS SANITARIOS Y 12
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLLE DE HORNOS
REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y TALLER DE
CONSTRUCCIÓN E ESCUELA GENERAL N0139
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD RURAL TIPO
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD RURAL TIPO
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD RURAL TIPO
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD RURAL TIPO
CONSTRUCCIÓN DE T.V. SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD RURAL TIPO
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD RURAL TIPO
CONSTRUCCIÓN DE T.V. SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA
REHABILITACCION DE ALUMBRADO BOULEVAR
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE TERRACERIAS
CONSTRUCCIÓN DE T.V. SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN DE T.V. SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN DE T.V. SECUNDARIA
LOCALIDAD
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
REYES MANTECÓN
CORRALERO PINOTEPA NACIONAL
SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA
SAN LUCAS CAMOTLAN
SALINA CRUZ
SAN PEDRO POCHUTLA
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
SAN LUIS BELTRAN MUNICIPIO DE
LOS HORCONES
COL. 5 SEÑORES OAXACA
SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ
OCOTLAN DE MORELOS
OAXACA DE JUAREZ
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA
CONSTANCIA DEL ROSARIO PUTLA
SANTIAGO XANICA
SAN MIGUEL DE PUERTO
SANTA MARIA JAMILTEPEC
SANTA CRUZ YAGAVILA
SAN PEDRO OCOTEPEC
SAN PEDRO TEUTILA
TEOTITLAN OAXACA
CERRO ARMADILLO GRANDE
SANTA MARIA HUATULCO
SAN JUAN GUICHICOVI
BAHÍA SANTA CRUZ HUATULCO
OAXACA DE JUAREZ
SALINA CRUZ
SAN DIONISIO DEL MAR
SANTA LUCIA MONTEVERDE
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
EMPRESA
FIMACSA
GUTIERREZ QUINTANAR S.A. DE C.V.
ESMAR S.A. DE C.V.
DOISA S.A. DE C-V-
ORVY S.A. DE C.V.
ING. SERGIO PABLO RÍOS AQUINO
ARQ. TERESO PEREZ MEDINA
ARQ. HUMBERTO ORTEGA TOWARD
CAT CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIONES AQUINO S.A. DE C.V.
CAT CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
CAT CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
CAT CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
ARQ. CARLOS MARIO ARAGÓN MIRANDA
DESARROLLO DE OBRAS Y PROYECTOS DEL
GALA INVISAR S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA DE OAXACA S.A.
ARQ. ALBERTO JOSE SIORDIA TORRES
CARGÓLA CONSTRUCCIONES
LIMARCO CONSTRUCCIONEES S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE OAXACA S.A.
CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y SEVICIO DE
VASQUEZ ARMENGOL S.A. DE C.V.
MELTEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
ROAN S.A. DE C.V.
ING. PASTOR TRUJILLO TAMA YO
ARQ. JOSÉ FELIPA MÁRQUEZ VELASQUEZ
GUSMAN AGUILAR VELASQUEZ S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIONES HERNADEZ MATEOS
INGRID S.A. DE C.V.
ROVIDO S.A. DE C.V.
JARINA S.A. DE C.V.
ING. PEDRO RAYMUNDO MÉNDEZ JIMENEZ
ING. ANTONIO LEON DIAZ
ING. PEDRO RAYMUNDO MÉNDEZ JIMENEZ
SUM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
PROYECTOS Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO S.A. DE
INMOVILIARIA LIMÓN S.A. DE C.V.
ARQ. MAURO ARTURO VASQUEZ
RAMSA S.A. DE C.V.
No. CONTRATO
J03 SN 01 08 0270/2000
J03SN 01 08 0256/2001
J03 SN 01 08 0267/2000
J03SJ 02 08 0264/2000
J03 SN 01 08 0246/2000
J03 SO 01 02 0229/2000
J03 SO 01 04 0218/2000
J03SP 01 06 0016/2000
J03 SI 02 03 0242/2000
J03 SN 01 02 0241/2000
J03SF 01 08 0253/2000
J03 SF 01 08 0252/2000
J03SF 02 08 0251/2000
J03SP 01 02 0213/2000
J03 IP 03 08 0151/2000
J03 UH 01 0031/2001
J03 5D 00 18 00 71 0953-95
J03SJ 02 B 08 0040/98
N° DE CONC: INV: 007/99
J03 SJ 02 B 08 0347/97
J03 SO 01 001 080-071
J03 SO 01 03 0235/2000
J03SJ 02 C 070100/97
J03SJ 01 20 60091/97
CONC: N° 078/97
CONC: N0 077/97
CONC: N" 075/97
CONC: N° 089/97
CONC: N° 066/97
CONC: N" 073/97
CONC: N0 074/97
CONC: N° 093/97
CONC: N° 099/97
CONC: N" 100/97
CONC: N° 098/97
CONC: N" 106/97
J03 SO 02 03 0161/97
CONC: N0 045/97
CONC: N° 047/97
CONC: N° 043/97
Indirecto
14.0000%
20.4400%
12.0000%
13.9000%
17.4300%
15.7000%
15.0000%
14.3800%
15.0000%
15.0000%
17.4300%
17.4300%
17.4300%
14.0000%
16.3326%
15.7600%
16.0300%
16.0300%
12.5000%
16.0000%
14.0000%
15.2000%
16.0000%
15.0000%
25.0000%
10.0000%
15.0000%
15.8600%
15.0000%
17.5000%
13.6800%
21.0000%
18.0000%
14.0000%
18.0000%
12.0000%
16.3500%
16.4000%
18.0000%
18.1200%
Firvanc.
1.0000%
1.0000%
2.0000%
1.8100%
2.5000%
1.7000%
2.7700%
2.0000%
2.5000%
1.5000%
2.5000%
2.5000%
2.5000%
1.7400%
1.3705%
0.3200%
0.0000%
1.7050%
0.0000%
1.6500%
1.0000%
2.5000%
1.7600%
0.4000%
0.4000%
2.0200%
2.2700%
1.9000%
3.0000%
2.0000%
1.0900%
0.0400%
1.0100%
1.5300%
1.0100%
2.0000%
0.7500%
1.2000%
3.0000%
2.0000%
Utilidad
10.0000%
10.0000%
10.0000%
12.1300%
8.0000%
10.0000%
10.0000%
8.0000%
10.0000%
10.0000%
8.0000%
8.0000%
8.0000%
10.0000%
11.3346%
8.5000%
8.0000%
10.0800%
13.5000%
9.0000%
10.0000%
10.0000%
9.0000%
10.0000%
10.0000%
10.0000%
10.0000%
10.0000%
6.0000%
10.0000%
5.0000%
8.0000%
10.0000%
8.0000%
10.0000%
8.0000%
8.0000%
6.9000%
9.0000%
8.0000%
ANEXO 3.1 Página 135
ANÁLISIS DE FACTORES DE INDIRECTO, FINANCIAMIENTO Y UTLIDAD APLICANDOS EN OBRAS PÚBLICAS
No.
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
OBRA
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA
AMPLIACIÓN DE CARRETERA FEDERAL TRANSISMICA
CONSTRUCION CLÍNICA-HOSPITAL 12 CAMAS
AMPLIACIÓN DE ACCESO A SALINA CRUZ
CONSTRUCCIÓN DE T.V. SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RIO
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA
REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO
PAVIMENTACIÓN DE MARGEN DERECHA DEL RIO
CONSTRUCCIÓN DE CALLE HORNOS
RECONSTRUCCIÓN MARGEN DERECHA DEL RIO
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD RURAL TIPO
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD RURAL TIPO
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD RURAL TIPO
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA
CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN RURAL ROSA Y
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA
CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN RURAL
CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS S/N
CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO
CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD RURAL TIPO
CONSTRUCCIÓN DE T.V. SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA
REHABILITACIÓN DE 12 AULAS Y SERVICIOS
RECONSTRUCCIÓN DE ACCESO A LA REFINERÍA
CONSTRUCCIÓN DE T.V. SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD RURAL TIPO
REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL
REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL
REHABILITACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE
REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL DE
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD RURAL TIPO
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE
LOCALIDAD
CHÍVELA
SALINA CRUZ
TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU
SALINA CRUZ
SANTA MARIA MAGDALENA
OAXACA DE JUAREZ
SANTA CRUZ XOXOCOTLAN
VILLA DE GUADALUPE VICTORIA
SANTA MARIA ASUNCION TLAXIACO
OAXACA DE JUAREZ
SANTA LUCIA DEL CAMINO
OAXACA DE JUAREZ
COICOYAN DE FLORES
SANTA MARIA LOVANI
TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS
SAN MARTIN MEXICAPAM OAXACA
COL NUEVO MEXICO SAN JACINTO
SALINA CRUZ
SAN SEBASTIAN NICANACUTA
SAN MARTIN SABINILLO
YOSONICAJE
MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ
SAN ANDRES HUAYAPAM
SANTA MARIA CHILCHOTLA
SALINA CRUZ
TLAXIACO
SAN CARLOS YAUTEPEC
SAN AGUISTIN CHAYUCO
SANTIAGO CHAZUMBA
SALINA CRUZ
SAN MIGUEL PIEDRAS
SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL
HUAJUAPAM DE LEON
SAN JUAN CACAHUATEPEC
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
SANTIAGO SUCHILQUITONGO
PUTLA VILU DE GUERRERO
SANTIAGO CAMOTLAN OAX.
SANTIAGO XANICA
EMPRESA
ING. ANTONIO LEON DIAZ
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE OAXACA S.A.
INGENIEROS CONSULTORES DE OAXACA S.A. DE
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE OAXACA S.A.
CUSURS.A.DEC.V.
CONTSRUCCIONES E INSTALACIONES DEL SUR S.A.
CONTSRUCCIONES E INSTALACIONES DEL SUR S.A.
ING: ARNULFO SERGIO LOPEZ RUIZ
INSTALACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA DE OAXACA S.A.
INGENIERÍA CIVIL APLICADA S.A. DE C.V.
PROYECTO Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO S.A. DE
BAZAR DE MATERIALES EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
ARQ. JOSÉ FELIPE MÁRQUEZ
ING: HUGO DE MONTERRUBIO SOSA
CONSTRUCCIONES RUME S.A. DE C.V.
INSTALACIONES Y PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS
ARQ. ADÁN GUZMAN NUNEZ
MELTEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
RUME S.A. DE C.V.
MELTEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
BAZAR DE MATERIALES EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
RUME S.A. DE C.V.
VASQUEZ ARMENGOL S.A. DE C.V.
ING. CIVIL ARQUITECTURA Y PROVEEDORES S.A. DE
MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA
GS INGENIERÍA S.A. DE C.V.
ING. H. JIMENEZ PERLASCA
ARQ. ANTELMO SILVA VALENCIA
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL
INGENIEROS CONSTRUCTORES DE OAXACA S.A. DE
PROYECTOS, EDIFICACIONES CENTEOTL S.A. DE
ARQ. JUAN LOPEZ GARCIA
INMOBILIARIA ATHALI S.A. DE C.V.
GUTIERREZ QUINTANAR S.A. DE C.V.
VIDEO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
ARQ. FRANCISCO CARLOS RUIZ MARTINEZ
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS OLLIN S.A. DE
CONSTRUCCIONES OROMAR S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA VILLA DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.
No. CONTRATO
CONC: N" 044/97
CONC: N" 033/97
CONC: N° 034/97
J03 SB 01 03 0056/97
CONC: N" 038/97
CONC: N° 030/97
CONC: N" 031/97
CONC: N0 097/97
CONC: N" 027/97
CONC: N" 022/97
CONC: N" 023/97
CONC: N° 021/97
CONC: N" 081/97
CONC: N° 088/97
CONC: N" 087/97
CONC: N" 091/97
CONC: N" 092/97
CONC: N° 094/97
CONC: N" 096/97
CONC: N" 049/97
CONC: N° 084/97
CONC: N° 060/97
CONC: N" 087/97
CONC: N° 090/97
CONC: N" 159/97
CONC: N" 164/97
CONC: N0146/97
J03 SJ 02 C 02 0237/97
CONC: N" 147/97
CONC: N° 118/97
CONC: N" 126/97
J03SP 01 00 0044/98
J03 SJ 01 D2 04 0060/99
J03 SJ 01 D2 02 0028/99
J03SJ 01 D2 08 0034/99
J03SJ 01 D2 08 0026/99
J03SJ 01 13 08 0045/99
J03SN 01 07 0015/2000
J03 SP 01 06 0007/2000
J03SG02 07 33/99
Indirecto
16.7100%
18.0000%
19.0000%
18.0000%
13.0000%
13.4700%
13.4700%
14.7000%
16.7400%
15.8400%
14.0000%
12.2500%
13.9300%
15.0000%
14.8000%
15.0000%
16.2600%
15.0000%
15.0000%
14.0000%
15.0000%
14.4600%
15.0000%
16.0000%
17.3500%
16.8900%
16.0000%
15.6700%
18.0000%
10.7000%
18.5000%
11.4700%
14.0000%
16.0000%
18.0000%
14.5500%
18.1900%
16.0000%
18.0000%
18.8909%
Financ.
1.5500%
0.0000%
2.0700%
1.0400%
0.5500%
2.0000%
2.0000%
3.5000%
1.1600%
0.0000%
0.9000%
0.7500%
2.7800%
2.2700%
1.7800%
1.0000%
3.1400%
1.0000%
1.0000%
1.0000%
1.0000%
0.0000%
1.0000%
1.6600%
2.1400%
3.1400%
2.0000%
2.4000%
1.0100%
0.2300%
3.5000%
1.9500%
1.8000%
1.6400%
2.0000%
3.1700%
1.0500%
1.6000%
3.0000%
1.1142%
Utilidad
8.0000%
10.0000%
10.0000%
10.0000%
5.4500%
8.0000%
8.0000%
10.0000%
12.1000%
8.0000%
8.1900%
8.7500%
11.0000%
10.0000%
11.5000%
10.0000%
10.6000%
10.0000%
10.0000%
10.0000%
10.0000%
11.0000%
10.0000%
9.0000%
7.6500%
12.0000%
10.0000%
10.0000%
10.0000%
9.0900%
10.0000%
10.0000%
10.0000%
3.0000%
10.0000%
10.0000%
10.0000%
10.4000%
4.0000%
9.6801%
ANEXO 3.1 Página 136
ANÁLISIS DE FACTORES DE INDIRECTO, FINANCIAMIENTO Y UTLIDAD APLICANDOS EN OBRAS PÚBLICAS
No.
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143 144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
OBRA
LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO Na
REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD URBANO
CONSTRUCCIÓN DEL CERESO 3a ETAPA
TERMINACIÓN DE UNIDAD DE SALUD RURAL TIPO
CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIAS EN LA
REPARACIONES GENERALES DE HOSPITAL
REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD DISPERSO
CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO 1a ETAPA ESCUELA
CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PROVISIONAL EN EL
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE DE LA
REHABILITACIÓN DEL CERESO
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DISPERSO
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD BÁSICO
REHABILITACIÓN DEL CERESO
REHABILITACIÓN DEL RECLUSORIO
TERMINACIÓN DEL CERESO
REHABILITACIÓN DEL RECLUSORIO
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLES
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD
TERMINACIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2a
DISTRIBUIDOR DE VIAL DE FLUJO CONTINUO EN
CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE COMPUTO
DISTRIBUIDOR DE VIAL DE FLUJO CONTINUO
TERMINACIÓN DE CLÍNICA HOSPITAL 12 CAMAS
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS REGIONALES
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
DESMONTAJE Y REHUBICACION DE CASETA DE
DESMONTAJE Y REHUBICACION DE CASETA DE
HOSPITAL 30 CAMAS 2a ETAPA
REHABILITACIÓN DE CERESO
TERMINACIÓN DE CENTRO DE SLAUD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OBSTÁCULO DE
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD DE 2 NÚCLEOS
CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESC. PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN DE AULA ESC. PRIMARIA EMILIANO
REHABILITACIÓN DE HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS
LOCALIDAD
TAMAZULAPAM DEL PROGRESO
OAXACA DE JUAREZ
COL. VOLCANES OAXACA, OAX.
SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN
SAN LUCAS CAMOTLAN
OAXACA DE JUAREZ
SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN
PLUMA HIDALGO
TAMAZULAPAM DEL PROGRESO
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
ZAACHILAOAX.
EJUTLA DE CRESPO
RIO CHIQUITO
HUAJUAPAM DE LEON
ASUNCION NOCHIXTLAN
SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN
TEOTITLAN DE FLORES MAGON
SANTA MARIA XADANI
SAN JUAN CÓPALA JUXTLAHUACA
SANTA MARIA YUCUHITI TLAXIACO
MAGDALENA ZAHUATLAN
COL. VICENTE GUERRERO, VILLA
SÍMBOLOS PATRIOS SALIDA A
TLACOLULA DE MATAMOROS
SALIDA A XOXOCOTLAN
CHALCATONGO DE HIDALGO,
SAN PABLO ETLA OAX.
LOMA DE PLAZA
ASUNCION OCOTLAN
SAN FRANCISCO LACHILOGO
SAN FRANCISCO LACHILOGO
CIUDAD IXTEPEC
JUCHITAN DE ZARAGOZA
SAN JUAN COMALTEPEC
SAN JOSE COSOLAPA OAX.
SAN ANDRES LOVENE, SAN JUAN
SANTA CRUZ AMILPAS
SANTA CRUZ AMILPAS
SALINA CRUZ OAX.
EMPRESA
CONSTRUCTORA VILLA DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIONES ARAHER S.A. DE C.V.
ARQ. HUMBERTO ORTEGA TOWARD
TÉCNICA EN DEMOLICIONES INDUSTRIALES S.A. DE
ARQ. HUMBERTO ORTEGA TOWARD
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A. DE
CONSTRUCTORA VILLA DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.
ARQ. HUMBERTO ORTEGA TOWARD
ESCALA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE
ESTRUCTURAS METÁLICAS Y DE CONCRETO
ING. SERGIO PABLO RÍOS AQUINO
LIBRA ASOCIADOS S.A. DE C.V.
ING. SERGIO PABLO RÍOS AQUINO
COVO
CONSTRUCCIONES CIVILES RICOSA S.A. DE C.V.
INGENIERÍA COORDINADA ROCA S.A. DE C.V.
ORVY S.A. DE C.V.
ARQ. ARMANDO VILLEGAS ARELUNES
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CONSA S.A. DE
INGENIERÍA COORDINADA ROCA S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIONES OVIEDO S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIONES OVIEDO S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIONES AQUINO S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIONES AQUINO S.A. DE C.V.
ARQ. GABRIEL ZARATE GIJON
JOQ S.A. DE C.V.
CEICESA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CIVILES Y
GUZMAN AGUILAR VELASQUEZ S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIONES ARGOM S.A. DE C.V.
SER CONSTRUCCIONES DE OAXACA
SER CONSTRUCCIONES DE OAXACA
GRUPO GURRION S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAMSA S.A. DE
ARQ. GUILLERMO DELFAUD ORTIZ GARCIA
EXIMCO SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.
GUSMAN AGUILAR VELASQUEZ S.A. DE C.V.
ARQ. ALFONSO TEJADA OROZCO
ARQ. ALFONSO TEJADA OROZCO
MORLEY S.A. DE C.V.
No. CONTRATO
J03 SJ 01 D2 04 0010/2000
J03 SO 01 08 0008/2000
J03 SO SO 01 02 08
J03 UH 03 01 0034/2001
J03SP 01 06 0018/2000
J03SJ 02 D2 08 0018/2000
J03 SN 01 01 0009/2000
J03SQSO0102 08
J03SJ 01 D2 04 0017/2000
J03UH 03 08 0066/1999
J03 Ul 02 08 0068/99
J03 UH 01 08 0081/2000
J03 SC 08 050/2000
J03SP 02 07 0064/2000
J03UH 01 04 0108/2000
J03UH 01 04 0112/2000
J03UH 03 01 0114/2000
J03 UH 01 03 0093/2000
J03 SO 01 02 0041/2001
J03 IP 03 04 0180/2001
J03 SO 03 04 0179/2001
J03 SO 03 08 0178/2001
J03 56 08 0128/2001
J03 SI 02 08 0123/2001
J03SJ 02 08 0182/2001
J03 SI 02 08 0162/2001
J03 SN 03 04 0096/98
J03 SE 01 08 0165/2001
J03SJ 02 01 0198/2001
J03 SO 03 08 0172/2001
J03UH 08 0194/2001
J03UH 08 0195/2001
J03 SN 03 03 0185/2001
J03 UH 01 03 0174/2001
J03 SO 03 05 088/2001
J03UH 03 05 0161/2001
J03 SO 03 07 019/2001
J03 SL 02 08 0089/2001
J03 SJ 02 08 0200/2001
J03 SO 03 03 0224/2001
Indirecto
18.0000%
17.0000%
15.8700%
15.0000%
15.3000%
17.0200%
15.0000%
15.8700%
14.0000%
25.5000%
10.0000%
15.6500%
11.0000%
13.0000%
20.0000%
16.0000%
17.4300%
14.0000%
15.0000%
18.0000%
15.0000%
17.5000%
17.0000%
16.5000%
17.4300%
15.0000%
17.5000%
12.5000%
15.6000%
15.0000%
16.4700%
16.4700%
10.1700%
18.1200%
14.0800%
17.4300%
15.8000%
14.0800%
15.6350%
14.2000%
Financ.
2.0000%
1.6000%
2.0000%
1.0500%
2.5000%
1.0000%
2.3100%
2.0000%
3.0000%
0.0000%
2.4400%
0.0000%
3.0000%
2.3100%
0.0000%
1.0000%
2.5000%
2.0000%
1.0000%
3.0000%
1.0000%
1.0000%
0.9500%
1.6000%
2.5000%
2.0000%
2.0000%
1.4600%
1.7500%
1.0000%
1.8500%
1.8500%
1.5200%
2.0000%
2.0000%
2.5000%
1.9500%
3.0000%
1.6500%
3.5000%
Utilidad
10.0000%
10.0000%
10.0000%
7.0000%
10.0000%
10.0000%
10.5200%
10.0000%
6.0000%
10.0000%
10.0000%
9.7300%
10.0000%
10.0000%
8.0000%
10.0000%
8.0000%
10.0000%
10.0000%
9.0000%
5.5000%
10.0000%
10.0000%
10.0000%
8.0000%
10.0000%
8.0000%
10.0000%
10.0000%
10.0000%
10.0000%
10.0000%
7.9800%
7.0000%
10.0000%
8.0000%
10.0000%
8.0000%
8.9000%
10.0000%
ANEXO 3.1 Página 137
ANÁLISIS DE FACTORES DE INDIRECTO, FINANCIAMIENTO Y UTLIDAD APLICANDOS EN OBRAS PÚBLICAS
No.
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173 Up^i.)
OBRA
REHABILITACIÓN DE AREA DE RESIDENTE HOSP.
REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL FLUJO
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL
REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA FACULTAD DE
REHABILITACIÓN DE LOS TALLERES DE
RECONSTRUCCIÓN DE LA FACHADA DEL TEMPLO
CONSTRUCCIÓN DE AGENCIA MUNICIPAL
TERMINACIÓN DEL CERESO
CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURA DEL TEATRO
TERMINACIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE SALUD
REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE T.V. SECUNDARIA
•M^^-r-' '• • • ! " " i . -
"'ñk ,íl Í
LOCALIDAD
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOMA BONITA TUXTEPEC
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
OAXACA DE JUAREZ
SOLA DE VEGA
SAN ISIDRO OJO DE AGUA
SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN
OAXACA DE JUAREZ
SAN FRANCISCO TEOPAN
SAN FELIPE DE LEON
SAN MIGUEL PIEDRAS
•' * vjiüí" - - • - :
i cíp-' H -f,
EMPRESA
DOISA S.A. DE C-V-
DOISA S.A. DE C-V-
PEMAVS.A.DEC.V.
GS INGENIERÍA S.A. DE C.V.
ESTRUCTURAS METÁLICAS Y DE CONCRETO
ORVY S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA VILLA DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA VILLA DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.
TÉCNICA EN DEMOLICIONES INDUSTRIALES S.A. DE
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
ING. FILIBERTO JIMENEZ MILLA
GUZMAN AGUILAR VELASQUEZ S.A. DE C.V.
INGENIEROS CONSTRUCTORES DE OAXACA S.A. DE
No. CONTRATO
J03 SO 01 05 021/2001
J03 SO 01 05 0217/2001
CONCURSO. INV. 015/2001
J03 SI 02 08 0060/2002
J03 SJ 01 08 0229/2001
J03 SO 01 08 0231/2001
J03 IP 02 06 0067/2000
J03 IP 03 06 0066/2000
J03 UH 01 05 0145/2000
J03 UE 01 08 0144/2001
J03 SO 03 04 0129/2001
J03 SO 01 05 0231/2000
CONC: N" 126/97
l y i t óqyK i ^ ^s í i í i i ^ í í íS - í 4 i i l l l ' ' --• "^ PROMEDIO MEDIANA MODA MÍNIMO BESV14e#N?ESTANDARé'^ | Í i ; ? " , j i UPí'-*""" -
Indirecto
16.2800%
17.2900%
15.3000%
27.0000%
17.4300%
17.4300%
15.0000%
15.0000%
15.0000%
15.0000%
8.1700%
15.5000%
14.0000%
i .27.0000% 15.7374% 15.8000% 15.0000% 8.1700%
i l lÉBlí
Financ.
0.3200%
0.3200%
1.4750%
0.0000%
2.5000%
2.5000%
2.3100%
2.3100%
1.0500%
2.3000%
0.3200%
1.8200%
2.0000%
3:§GfgS 1.6249%
1.6600%
2,0000%
0.0000%
P^osaesp
utilidad
11.1200%
11.7100%
11.1300%
9.5450%
8.0000%
8.0000%
10.5200%
10.5200%
14.2900%
10.0000%
9.0000%
9.7000%
12.0000%
Bt4,29Qt$í 9.4283%
10.0000%
10.0000%
3.0000%
> ! Í Í Í .5121%
BIBLIOGRAFÍA
ijimimim
Página 139
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. La balanza Editores, México, 2000.
HERNÁNDEZ SAMPIEIRI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar; Metodología de la investigación. Editorial McGraw-Hill, México, D.F., 2000.
Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Periódico Oficial del 11 de septiembre de 2001, Oaxaca. Talleres gráficos del Gobierno del Estado de Oaxaca.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, Periódico Oficial, 1992, Oaxaca.
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Diario oficial
Zendejas Núñez, Hugo M: Matemáticas financieras. Editorial Trillas. México, 1993.