Upload
pabloanzen
View
11
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
directiva de liquidacion de obra
Citation preview
7/21/2019 directiva de liquidacion de obra
http://slidepdf.com/reader/full/directiva-de-liquidacion-de-obra 1/29
· .
;-:'
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONVENIOS
DIRECTIVA N° 003 - 2012 - MPCH/GIP
PROCEDIMIENTO PARA LA
LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS
EFECTUADAS POR TIPO DE
EJECUCION PRESUPUESTARIA
DIRECTA
2012
7/21/2019 directiva de liquidacion de obra
http://slidepdf.com/reader/full/directiva-de-liquidacion-de-obra 2/29
:
DIRECTIVA N° 003 - 2012 - MPCH/GIP
PROCEDIMIÉNTO PARA LA LlQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS EFECTUADAS
POR TIPO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA
INDICE
l. GENERALIDADES
1.1 FINALIDAD
1.2 OBJETIVO
1.3 BASE LEGAL
1.4 ALCANCE
1 1 . PROCEDIMIENTOS
2.1 DEFINICIONES
2.2 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
2.3 OBLIGACIONES DEL INSPECTOR O SUPERVISOR
2.4 OBLIGACIONES DE EL PROYECTO
2.5 OBLIGACIONES DE LA COMISION
2.6 APROBACION DE LA LlQUIDACION DE OBRA
1 1 1 . ESTRUCTURA DE LA LlQUIDACION DE OBRA
3.1 CARATULA
3.2 INDICE
3.3 ANTECEDENTES
3.4 ANALlSIS
3.5 CONCLUCIONES
3.6 DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS
7/21/2019 directiva de liquidacion de obra
http://slidepdf.com/reader/full/directiva-de-liquidacion-de-obra 3/29
PROCEDIMIENTO PARA LA LlQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS EFECTUADAS
POR TIPO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA
1. GENERALIDADES
La obra ejecutada por el tipo de Ejecución Presupuestaria Directa, se produce
cuando la Unidad Ejecutora de la Municipalidad Provincial de Chiclayo con su
personal e infraestructura, es el ejecutor directo de dicha Obra Pública. Cuando la
presente Directiva el término genérico LA COMISION, se entenderá que se refiere a
la Comisión y Recepción y Liquidación de Obra, designada por la Entidad, a través
de la Unidad Ejecutora del mismo modo, la Municipalidad Provincial de Chiclayo
será abreviada por MPCH y/o Entidad.
1.1
FINALIDAD
Disponer las pautas para la elaboración de la Liquidación Técnico - Financiera
de las obras ejecutadas por el tipo de Ejecución Presupuestaria Directa,
estableciendo una estructura básica para su elaboración.
1.2
OBJETIVO
1.2.1 Determinar el Costa Final de la obra (Liquidación Financiera).
1.2.2 Determinar las Características Técnicas con que se ha
ejecutado la obra para su registro y Control Patrimonial
(Liquidación Técnica).
1.2.3 Culminar con la Fase de Inversión, relativa a la Etapa de
Ejecución (Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación y/o
Mantenimiento).
1.2.4 Remitir a la Gerencia de Infraestructura Publica, Gerencia Central
de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto, para su registro, control e inventario
correspondiente.
1.3
BASE LEGAL
a. Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
b. Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
c. Ley N° 27245 - Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal que establece los
lineamientos para una mejor gestión de las finanzas públicas y crea el fondo
de estabilización y su modificatoria, Ley N° 27958.
d. Decreto Supremo N° 039-2000-EF; que aprueba el Reglamento de la Ley de
Prudencia y Transparencia Fiscal.
e. Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y su
modiñcatoria Ley W 28187.
7/21/2019 directiva de liquidacion de obra
http://slidepdf.com/reader/full/directiva-de-liquidacion-de-obra 4/29
f. Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República y sus modificatorias, Ley N° 28396 Y
Ley N° 28422.
g. Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo
N° 1017 Y demás normas complementarias y modificatorias.
h. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 184- 2008-EF Y demás normas complementarias y
modificatorias.
i. Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG (31.11.2006), Normas de
Control Interno para el Sector Público.
j. Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, que aprueba las Normas para el
Control de Obras por Administración Directa.
k. D.A. N° 004-2006-GPCH, aprueba el MOF de la Municipalidad Provincial de
Chiclayo.
1 . Ley N° 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector
Publico.
1 1 . Ley N° 28425 - Ley de Racionalización de los Gastos Públicos y demás
normas complementarias y modificatorias.
m. Ley N° 28426 - Ley de Equilibrio Financiero Presupuesto del Sector Publico
y demás normas complementarias y modificatorias.
1.4 ALCANCE
El contenido de la presente Directiva alcanza a las Unidades Ejecutoras de la
MPCH, sus Funcionarios y Servidores Públicos que ejecutan obras publicas por
el tipo de Ejecución Presupuestaria Directa, a los Miembros de la Comisión de
Recepción y Liquidación de Obra, así como al personal que interviene en la
revisión de liquidación de dichas obras (Construcción, Mantenimiento y
Rehabilitación de toda obra en general).
11. PROCEDIMIENTOS
2.1
DEFINICIONES
Para efectos de la presente Directiva, constituyen definiciones básicas las
siguientes:
ACTA DE RECEPCION DE OBRA
Documento publico elaborado por los Integrantes de la Comisión de Recepción
y liquidación de Obra, el Residente de Obra y el Supervisor y/o Inspector de
Obra.
EJECUCION PRESUPUESTAL
Es la información que mide la actividad económica de la.obra en un periodo.
BALANCE DE COMPROBACION •
Relación que contiene, a una fecha determinada, las sumas y saldos de la
totalidad de las cuentas del libro mayor.
BÁLANCE GENERAL
7/21/2019 directiva de liquidacion de obra
http://slidepdf.com/reader/full/directiva-de-liquidacion-de-obra 5/29
Estado financiero que representa, a una fecha determinada, las fuentes de las
cuales se ha obtenido los fondos que se usan en las operaciones de una obra
(Pasivo y Patrimonio Neto).
ADMINISTRADOR DE OBRA
Profesional colegiado responsable de la gestión administrativa de la obra,
encargado de las Áreas de Personal, Tesorería, Presupuesto, abastecimiento y
Contabilidad de la Obra que durante el periodo de ejecución de la obra, reside
en las cercanías de la misma, dependiendo de la magnitud del proyecto, puede
ser contratado o funcionario designado.
COSTO FINAL
El monto total ejecutado por concepto de las actividades realizadas en la obra
por el tipo de Ejecución Presupuestaria de Directa.
CUADERNO DE OBRA
Documento debidamente firmado (Residente e Inspector/Supervisor), foliado y
enumerado en todas sus paginas, se abre al inicio de toda obra, en el cual el
Inspector o Supervisor de Obra y el Residente de obra, cada uno dentro de sus
respectivas atribuciones, anotaran obligatoriamente todas las ocurrencias
relevantes, ordenes, consultas y respuestas respecto a la ejecución de la obra.
TIPO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
Cuando una Unidad Ejecutora ejecuta la obra utilizando su infraestructura, su
personal, su eqúipo mecánico y adquiere directamente los materiales, de
acuerdo al cronograma y actividades de expediente técnico de la obra en
concordancia con las normas legales vigentes. Se le denomina también
Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa.
MODALIDAD DE CONTRATA
Cuando la Entidad, a través de un Contratista ejecuta las partidas del
expediente técnico de obra, se le denomina también tipo de Ejecución
Presupuestaria Indirecta.
ENTIDAD
Es la Institución propietaria y responsable de la ejecución de las obras en
representación del Estado, determina si las obras se realizan por la modalidad
de Ejecución Presupuestaria Directa o por Contrata; tiene vinculo permanente
con los ejecutores en todas sus etapas de ejecución a través de sus diferentes
órganos técnico administrativos.
EXPEDIENTE TECNICO
Es el documento debidamente aprobado que contiene:
• Memoria Descriptiva
• Especificaciones Técnicas
• Planos de ejecución de Obra
• Metrados
• Presupuesto de la Obra por Administración Directa
• Valor Referencial
• Análisis de Precios Unitarios
• Formulas Poli nómicas
• Análisis detallado de los Gastos Generales
• Relación de Insumos
• Relación de Equipo Mínimo •
• Programación de Obra (Diagrama PERT o CPM, Calendario Valorizado de
Avance de Obra, Calendario de Utilización de Equipo Mecánico)
• Estudios de Suelos
• Estudio de Canteras (para el caso de obras viales)
• Estudios Medios Ambientales
7/21/2019 directiva de liquidacion de obra
http://slidepdf.com/reader/full/directiva-de-liquidacion-de-obra 6/29
• Plan de Conservación Ambiental
• Estudios Complementarios
• Presupuesto Analítico por cada Año Fiscal.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
Es el órgano de línea de la Entidad responsable del planeamiento,
planificación, procura, ejecución, controles y retroalimentación de las obras
consideradas en el Programa de Inversiones correspondiente a la construcción,
rehabilitación o mejoramiento de las obras relacionadas con la Provincia de
Chiclayo.
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONVENIOS
Es el órgano de línea de la Entidad, responsable directa de procura, ejecución,
controles y retroalimentación de las obras consideradas en el Programa de
Inversiones correspondiente a la construcción, rehabilitación o mejoramiento de
obras relacionadas con la Provincia de Chiclayo.
INFORME MENSUAL
Documento técnico sobre la ejecución de la obra que se prepara
mensualmente para dar cuenta de los resultados técnicos y financieros.
INGENIERO COORDINADOR
Ingeniero Civil y/o Arquitecto colegiado y habilitado, designado por la Entidad a
través de la Gerencia de Edificaciones vía Resolución, para coordinar
permanentemente con el Ejecutor de Obra y el Inspector o Supervisor de una
determinada obra en todas sus etapas y procedimientos concurrentes, con el
propósito de alcanzar las metas
del,
expediente técnico, demostrando
racionalidad y transparencia, sus informes concluyentes serán remitidos a la
Sub Gerencia de Obras Publicas y Convenios.
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero Civil y/o Arquitecto colegiado, habilitado y especializado responsable
de la dirección de la obra que, contratado o funcionario designado por la
Entidad; durante el periodo de ejecución de la obra, garantice permanencia en
la misma.
INSPECTOR O SUPERVISOR
El Inspector será el Ingeniero Civil y/o Arquitecto colegiado y habilitado,
servidor o funcionario de la Entidad expresamente designado por esta;
mientras que el Supervisor será una persona natural o jurídica especialmente
contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona jurídica esta
designará a una persona natural como Supervisor permanente de la obra.
La labor del Inspector o Supervisor, consiste en controlar la ejecución de las
obras de acuerdo al expediente técnico debidamente aprobado y es
responsable de la buena calidad de la obra.
INVENTARIO
Relación detallada de los componentes del activo, pasivo y patrimonio de una
obra a una fecha determinada.
INVENTARIO FISICO
Es un registro sistemático de los movimiento de materiales utilizados en la
obra ejecutada; permite conocer y evaluar de manera constante el ingreso,
salida y saldo de materiales. .
OBRA
Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras,
excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros que requieren
dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
7/21/2019 directiva de liquidacion de obra
http://slidepdf.com/reader/full/directiva-de-liquidacion-de-obra 7/29
POl lZA DE SEGUROS
Documento oficial valorado que se utiliza para asegurar los equipos, personas
naturales o jurídicas en determinadas actividades de la obra.
PRESUPUESTO ANALlTICO
Documento mediante el cual se considera el presupuesto para los servicios
específicos de la obra, en función del Clasificador del Gasto Publico aprobado
para el año fiscal vigente.
PROYECTO
Entiéndase por Proyecto a la Obra por ejecutar o en ejecución, representada
por el Ingeniero Residente de Obra y asistido por el Administrador de Obra.
REGISTRO DE COMPRAS DE BIENES Y SERVISIOS
Documento correspondiente al proceso técnico del Sistema de Abastecimiento
mediante el cual se registra, analiza y evalúa la información de las compras de
bienes y servicios.
UNIDAD EJECUTORA UE)
De acuerdo a la normatividad presupuestal, es el órgano a cargo de la
ejecución de los Proyectos de Inversión Publica (PIP).
Dependencia que cuenta con autonomía técnica para requerir servicios,
insumos, equipos, etc., y emitir conformidad de los mismos, además de
informar sobre el avance y/o cumplimiento de metas.
VAlORIZACION
Es la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra
realizada por el Ingeniero Residente y revisada por el Ingeniero Supervisor en
un periodo determinado.
2.2 OBLIGACIONES DE lA ENTIDAD
2.2.1 LA ENTIDAD, mediante Resolución designará LA COMISION que se
encargará de la Recepción de Obra y de la Liquidación Técnica y
Financiera, en concordancia con la Resolución de Contraloría N° 195-
88-GG del 18.07.88 y estará conformada como mínimo por tres (03)
profesionales:
Un (01) Ingeniero y/o Arquitecto colegiado y habilitado quien la
presidirá.
Un (01) Ingeniero y/o Arquitecto colegiado y habilitado miembro
Un (01) Contador Público colegiado miembro.
2.2.2 LA ENTIDAD, a través del Coordinador de Obra o quien haga sus
veces, entregará a LA COMISION la documentación necesaria, que
constará básicamente de:
•
Expediente Técnico y Resolución de aprobación.
Documento Resolutivo que designó a los responsables de la
ejecución del Proyecto: Residente de Obra y Administrador de Obra.
Documento Resolutivo que designa al COORDINADOR DE OBRA.
Documento Resolutivo que designa al INSPECTOR o
SUPERVISOR DE OBRA.
Informe Final elaborado por EL SUPERVISOR/INSPECTOR DE
OBRA.
•
•
•
•
2.3
OBLIGACIONES DEL INSPECTOR O SUPERVISOR
7/21/2019 directiva de liquidacion de obra
http://slidepdf.com/reader/full/directiva-de-liquidacion-de-obra 8/29
EL INSPECTOR o SUPERVISOR es el representante y responsable de la
Entidad y ejerce el control técnico y supervisión de la ejecución de las obras
entre sus obligaciones se encuentra, el efectuar la evaluación del Informe Final
elaborado de ejecución, elaborado por EL PROYECTO, indicando, bajo
responsabilidad, la conformidad de las obras y trabajos ejecutados.
Durante el Acto de Recepción de Obra, EL INSPECTOR o SUPERVISOR,
quien corresponda, asesorará a la COMISION, debiendo dar recomendaciones
para superar cualquier deficiencia técnica observada por la COMISION.
2.4 OBLIGACIONES DE EL PROYECTO
2.4.1 EL PROYECTO, está representado por el INGENIERO RESIDENTE DE
OBRA Y el ADMINISTRADOR DE OBRA. Al término de la obra EL
PROYECTO elaborará un INFORME FINAL documento que será
presentado para su evaluación al INSPECTOR o SUPERVISOR según
corresponda. El INFORME FINAL contendrá:
2.4.1.1 Liquidación Técnica sustentada con la Ficha Técnica de
Liquidación de obra y con la Documentación Técnica
Económica.
2.4.1.2 Liquidación Financiera sustentada con la
Documentación Financiera, indicando que han
sido aprobadas todas las Rendiciones de
Cuenta e indicando que no tiene Cuentas por
Pagar.
2.4.2 EL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, solicitará en el Cuaderno de
Obra la Recepción de la misma, indicando la fecha probable de
culminación de los trabajos. EL INSPECTOR o SUPERVISOR, en un
plazo no mayor de cinco (05) días, comunicará este hecho a la
Gerencia de Edificaciones de la Entidad, quien elevará a la Gerencia
Municipal y esta dispondrá la designación de la COMISION.
2.4.3 EL PROYECTO entregará a LA COMISION el consolidado de los
Informes Técnicos - Financieros mensuales y la documentación que
esta solicite; además de lo contemplado en el Informe Final.
EL PROYECTO brindará todas las facilidades a LA
COMISION para lograr los objetivos para lo cual fue designada.
2.4.4 EL PROYECTO elaborará el consolidado de la Ejecución Presupuestal
al cierre de la Ejecución de la Obra, considerando: los recursos
presupuestales habilitados, de ser el caso de transferencias recibidas
en efectivo o materiales. Asimismo tendrá en cuenta las transferencias
de materiales entregados a otros Proyectos, finalmente, se determinará
el monto del gasto o inversión realizada.
2.4.5 EL ADMINISTRADOR DE OBRA, llevará y pondrá a disposición de LA
COMISION, para su verificación, los Libros y Registros Contables, de
preferencia los originales (en case que la documentación original haya
sido derivada a LA ENTIDAD para fines de rendición de cuentas, se
indicará el documento con que se remitió y se entregará a LA
COMISION copias autenticadas), así como la respectiva documentación
sustentatoria debidamente ordenada y foliada. .
2.4.6 EL PROYECTO, elaborará una Ficha Resumen de Liquidación Técnica
de la Obra, la que se incluirá la Valorización Técnica de los Trabajos,
partidas realmente ejecutadas, comparado con su respectiva Ejecución
Financiera de Gastos Corrientes y/o de Capital, refrendada por el
7/21/2019 directiva de liquidacion de obra
http://slidepdf.com/reader/full/directiva-de-liquidacion-de-obra 9/29
INGENtERO RESIDENTE DE OBRA Y el INSPECTOR o
SUPERVISOR.
2.5 OBLIGACIONES DE LA COMISION
2.5.1 LA COMISION tiene la obligación de decepcionar la obra y de
Ejecutar la Liquidación Técnica - Financiera, teniendo como base el
Informe Final de EL PROYECTO.
2.5.2 LA COMISION tiene la responsabilidad de participar directamente en el
acto de Recepción de la obra, a fin de comprobar la calidad de obra y
de verificar las metas logradas por EL PROYECTO
Y
si corresponde
formular las observaciones que considere pertinente.
2.5.3 LA COMISION dispondrá de 30 días calendario para desplazarse a la
obra, contados a partir de la Expedición de la Resolución de
designación.
2.5.4 Las funciones de los miembros de LA COMISION son personales e
intransferibles.
2.5.5 Una vez que LA COMISION se constituye en la Obra, previa recepción
de la documentación Técnica - Financiera, procederá a verificar los
trabajos realmente ejecutados y, de no existir observaciones, levantará
el Acta de Recepción de Obra. En caso de presentarse observaciones
de carácter técnico y/o financiero, levantará únicamente el Acta de
Verificación Física constatada en Obra.
2.5.6 LA COMISION es responsable de dar la conformidad a los trabajos
ejecutados para lo cual tendrá presente lo siguiente:
2.5.6.1 De existir observaciones de tipo documentario Técnico -
Administrativo - Financiero, estas serán levantadas por EL
PROYECTO, en el plazo de 15 días.
2.5.6.2 De existir algunas partidas contempladas en el Expediente
Técnico y que, por motivos ajenos a los responsables de EL
PROYECTO, no se hubieran ejecutados, aquel deberá informar
a LA COMISION y presentará los documentos relacionados a
las partidas no ejecutadas, asignación presupuestal deberá
reflejar un saldo equivalente al importe de las partidas no
ejecutadas.
2.5.6.3 Culminada la verificación, se levantará el Acta de Recepción de
Obra In-Situ, la misma que será firmada por integrantes de LA
COMISION, el INSPECTOR o SUPERVISOR y los
responsables de EL PROYECTO.
2.5.7 LA COMISION no es responsable por los vicios ocultos que hubiera en
la ejecución de la Obra.
2.5.8 LA ENTIDAD instará a los responsables de EL PROYECTO para que
en un plazo máximo de 30 días calendario levanten las observaciones
y/o adopten los correctivos del caso. .
2.5.9 Subsanadas las observaciones, el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
solicitará al INSPECTOR o SUPERVISOR la recepción de obra, quien,
a su vez, elevará un informe a LA COMISION dando su conformidad.
LA COMISION verificará las subsanaciones o correctivos yIevantará el
Acta de Recepción de Obra.
7/21/2019 directiva de liquidacion de obra
http://slidepdf.com/reader/full/directiva-de-liquidacion-de-obra 10/29
2.5.10 En casos que no se hayan levantado las observaciones, LA COMISION
. realizará las siguientes acciones:
2.5.10.1 Cuando no se ha subsanado la Observación Técnica, se
procederá a determinar el Valor de las partidas técnicas
observadas, valor observado que no será considerado en la
Valorización Técnica Final Corregida de Obra, luego se
procederá a la Recepción de la Obra. El valor observado será
imputado a los ejecutores de la Obra.
2.5.10.2 Cuando corresponda a las observación Financiera, se
determinará el valor de la documentación (evidencias)
observada, luego se restará del total de la Rendición de
Cuenta Documentada y se procederá a practicar la
Liquidación, considerando el ultimo valor determinado. El
Valor de la Documentación observada se imputará al
RESIDENTE DE OBRA Y al ADMINISTRADOR DE OBRA.
En el plazo más corto se informará a la Unidad Ejecutora
(Gerencia de Edificaciones) a fin de efectuar las correcciones
y tomar las acciones y medidas pertinentes tomando en
consideración si dichas observaciones ponen en peligro la
inversión efectuada y/o.atentan contra la seguridad de los
usuarios de la obra.
2.5.11 Verificados los correctivos por LA COMISION, se levantará el Acta de
Recepción. En caso que no se hayan levantado las observaciones, LA
COMISION no recepcionará la obra pero sí la liquidará; deduciendo las
observaciones que no fueron corregidas, descontando dicho en el
monto final de la obra y haciéndolo constar en el Informe de
Liquidación Técnica - Financiera, advirtiendo a la Unidad Ejecutora si
tal corrección debe efectuase a la brevedad.
2.5.12 LA COMISION tendrá un plazo no mayor de 30 días para efectuar la
Liquidación Técnica y Financiera de la Obra, plazo contado a partir de
la fecha de la formulación del Acta de Recepción de Obra sin
observaciones. . ...
2.5.13 LA COMISION elaborará y remitirá a la Gerencia de Edificaciones el
INFORME DE UQUIDACION DE OBRA utilizando el software
compatible con aquel de la Entidad y su contenido, sin ser limitativo,
será el siguiente:
• Resumen Ejecutivo.
• Informe de Liquidación Técnica y Financiera.
• Cuadros sustentatorios.
Con Informe previo del Ingeniero Coordinador y del Sub
Gerente de Obras y Convenios, remitirá a la Gerencia de
Edificaciones la Liquidación Técnico - Financiero para su
Aprobación mediante el acto resolutivo correspondiente.
2.5.14 LA COMISION elaborará seis (06) ejemplares de la Liquidación
Técnica - Financiera de la Obra (1 original y 5 copias) que serán
distribuidos de la siguiente manera: .
• Original para la Gerencia Central de Administración y
Finanzas.
• 01 Copia para la Gerencia Planeamiento y Presupuesto.
• 01 Copia para la Gerencia de Edificaciones.
7/21/2019 directiva de liquidacion de obra
http://slidepdf.com/reader/full/directiva-de-liquidacion-de-obra 11/29
• 01 Copia para la Sub Gerencia de Obras y Convenios.
• 01 Copia para Secretaria General.
• 01 Copia para los responsables de la Ejecución de Obra (Residente
de Obra y Administrador de Obra).
• 01 Copia para archivo de LA COMISION.
2.5.15 LA COMISION es responsables de presentar oportunamente los
documentos requeridos para la aprobación de la Liquidación de Obra,
según secuencia anterior.
2.5.16 De existir observaciones en la presentación de la Liquidación Técnica
- Financiera, es responsabilidad tanto del Coordinador de Obra como
de la Unidad Ejecutora el realizar las acciones que correspondan
contra los Residentes, en coordinación con la Administración de la
Unidad Ejecutora y alcanzar a la Oficina de Control Institucional la
información respectiva para la prosecución del trámite.
2.5.17 La ejecución de Obra se declarará concluida con la Expedición de la
Resolución que aprueba la respectiva Liquidación Técnica -
Financiera, imputándose a la cuenta de Activo pertinente.
2.6 OBLIGACIONES DE LA COMISION
La Liquidación de Obra ejecutada por la modalidad de Ejecución
Presupuestaria Directa será aprobada por la ENTIDAD mediante el acto
administrativo correspondiente.
2.6.1 La GERENCIA de EDIFICACIONES distribuye la Liquidación
Técnica - Financiera de la Obra, conjuntamente con el resolutivo que lo
aprueba, a las siguientes dependencias:
• Original más Resolutivo de Aprobación, para la Gerencia Central de
Administración y Finanzas, para que, a su vez, entregue a la Sub
Gerencia de Contabilidad y disponga realizar el ajuste contable
pertinente.
• 01 Copia mas Resolutivo de Aprobación, para la Oficina de Control
Institucional, para prosecución de lo indicado en el numeral 2.5.10.1
Y 2.5.10.2, de persistir las observaciones; caso contrario, para
conocimiento y fines.
• 02 Copias mas Resolutivo de Aprobación para Secretaria General
de la Entidad y archivo.
1 1 1 .
ESTRUCTURA DE LA LlQUIDACION DE OBRA
LA COMISION presentará el Informe de Liquidación de Obra, debidamente
Ordenado, firmado y foliado, de acuerdo a la siguiente estructura:
3.1 CARA TULA, donde se indica:
• Nombre de la Entidad.
• Nombre del Ingeniero Residente de Obra y del Administrador de Obra.
• Nombre de la Obra, tal como aparecen en el Expediente Técnico.
• En la parte central Liquidación de Obra por la Modalidad de Ejecución
Presupuestaria Directa.
• Nombre del Inspector o Supervisor.
• Mes y Año de la ejecución de la Liquidación de Obra.
• .Lugar de sede de la Entidad.
7/21/2019 directiva de liquidacion de obra
http://slidepdf.com/reader/full/directiva-de-liquidacion-de-obra 12/29
.,f,
3.2 INDICE; el contenido de la documentación será ordenado y numerado.
3.3 ANTECEDENTES
3.3.1 Aprobación del Expediente Técnico de Obra.
3.3.2 Designación del Ingeniero Residente de Obra y Administrador de
Obra.
3.3.3 De la designación y/o selección del Inspector o Supervisor.
3.3.4 Del inicio de los trabajos (incluir Acta de Entrega de Terreno).
3.3.5 De la culminación de los trabajos.
3.3.6 De la Recepción de la Obra (adjuntar copia de Acta de
Recepción de Obra).
3.4 ANALlSIS
En concordancia con el numeral 11 de la Resolución de Contraloría N° 195-88-
CG, la Comisión de Recepción y liquidación de Obra, designada mediante
Resolución de Alcaldía, presenta el siguiente Informe de Liquidación de Obra
consistente en:
3.4.1 Liquidación Técnica de Obra, donde la Ficha de Liquidación
Técnica, en el rubro INVERSION o GASTO, se consignará el
Monto Total determinado en la Conclusión de la Liquidación
Financiera.
3.4.2 Liquidación Financiera, el Monto Final de Obra se precisará en la
Conclusión de la Liquidación Financiera.
3.5 CONCLUSIONES
3.5.1 Determinación del Monto Final de Obra.
3.5.2 Conciliar si el Monto Final de Obra concuerda con el
presupuestado (precisar variaciones).
3.5.3 Determinar las características técnicas de la Obra concluida.
3.5.4 Señalar si la obra permite ampliar o mantener el Patrimonio de la
Entidad, según corresponda a la naturaleza y ejecución
presupuestal.
3.6 DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS
Indicar la relación de documentos que se anexan en cada uno de los Informes
de Liquidación Técnica y Liquidación Financiera.
7/21/2019 directiva de liquidacion de obra
http://slidepdf.com/reader/full/directiva-de-liquidacion-de-obra 13/29
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
GEREN GI,A ,GENER AL M UN IC IP A l.
RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°
¡ q o
-2012-MPCH/GGM.
Chiclayo,
(1) J L P 2 0 1 2
VISTO:
El Informe N° 04-2012/MPCH/GE, emitido por la Gerencia de
Infraestructura Pública, Informe N° 419-2012-MPCH-SGOPyC, remitido por la Sub,
Gerencia de Obras Públicas y Convenios, y el Informe
N°
069-2012-GPP-,
MPCH/SGPR, de la Sub Gerencia de Planeamiento
y
Racíonalización, referido a
los Proyectos de la
Directiva
.N O
001-2012-MPCH/GIP,
Designación de Ingenieros
Residentes de Obras para Ejecución Presupuestaria Directa ,
Directiva N° 002-2012-
..• MPCH/GIP,
Normas para Supervisión en la Ejecución de Proyectos de Inversión pública a
Cargo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo ,
Directiva N° 003-2012-MPCH/GIP
Procedimiento para la Liquidación de Obras Públicas Efectuadas por Tipo de Ejecución
Presupuestaria Directa ,
y
documentos adjuntos.
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo establecido por el Artículo 194 de la Carta
Magna,
rnódíficado
mediante Ley
N°
27680, concordante con el Artículo
1\
del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades; señala que los Gobiernos
. > -
Locales gozan de autonomía Política, económica y Administrativa en los asuntos de
\:>\ su competencia.
' ; ; ~ } \
t 7 c ~
'?¡
~ ~ J ; ~ ;
Oue, el Articulo 27 de la Ley Orgánica de Municipalidades señala que la I
administración municipal está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente
Municípal
y
en el último párrafo del Articulo 3.9 de la misma Ley se dispone que las
Gerencias resuelvan los aspectos administrativos a su cargo a través de
Resoluciones y Directivas.
Oue, de acuerdo al Artículo 40 del Reglamento de Organización y
Funciones (ROF), de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, aprobado con
Ordenanza Municipal N° 005-2012-MPCH estable' que la Gerencia General
Municipal tiene como funciones y atribuciones Planear, Organizar, O i r i g i r ;
C ontrolar'
y
Evaluar la
gestión
administrativas,
económica y f inanciera ae la .
m unic ipalidad ·
tanto para la óptima prestación de 105
servicios . p úb lic os lo ca le s
. f~ co tnunld t ld
como para
el cumplimiento de los objetivos
y
m e ta s
previstas
en
el
Desarrollo Concertado Provincial de Chiclayo
al 2 02 1. Plan'
E s t r a t é g l d o • . • . • . •. . .•. . . •- • . • .
y demás documentos de gestión. .
.
Que, para .Ia actualización de los esquemas
y planes a e debe
royectos y actividades que han sido oriorizados para el
ano 2012 y IQllelllOl'.
royectados hasta el 2015, tanto los programas como los
proyectos
7/21/2019 directiva de liquidacion de obra
http://slidepdf.com/reader/full/directiva-de-liquidacion-de-obra 14/29
,
.,
ejecutarse integrando sistemas de gestión a fin de facilitar los procesos de .
certificación y.de medición de resultados, incorporando indicadores clave sobre los
rnedios y fin de la gestión, Asimismo los sistemas integrados deberán tener como
r
componentes a sistemas de Gestión de Calidad, Sistemas de Gestión Ambiental y
Sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. .
(
,
Que, las Directivas tienen como finalidad establecer los procedimientos,
orientaciones y plazos' para la ejecución y cumplimiento de las políticas locales.
consideradas en el Plan de Desarrollo Concertado (PDe) y del plan estratégico
institucional (PEI),
Ante lo expuesto y de conformidad con lo establecido en la Ley N° 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades, así como en uso de las facultades Delegadas
con Resolución de Alcaldía N° 001/2012-MPCH/A .
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR,
la Directiva N° 001-2012-
MPCH/GIP, Designación de Ingenieros Residentes de Obras para Ejecución
Presupuestaria Directa , Directiva N° 002,.2012-MPCH/GIP, Normas para Supervisión en
la Ejecución de Proyectos 'de Inversión pública a Cargo de la Municipalidad Provincial de
Chiclayo~irectiva' N° 003;.2012-MPCH/GIP Procedimiento para la Liquidación de Obras
Públicas Efectuadas por Tipo de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad
Provincial de Chiclayo.
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR
a la Gerencia a la Gerencia de
Infraestructura Pública, 'Gerencia de Recursos
Humanos.]
Gerencia de
Administración
y
Finanzas'
y
Gerencia de Planeamient'o
y
Programación, bajo
responsabilidad el estricto cumplimiento de la presente Directiva. .
ARTICULO TERCERO.- DISPONER
Imagen Institucional y Relaciones
Públicas la publicación de la presente Resolución y de la Directiva en el Portal de
la Municipalidad y la Sub Gerencia de Secretaria General efectúe la distribución a
las Dependencias
y
Archivo correspondiente.
c.c..
Dependencias pertinentes
7/21/2019 directiva de liquidacion de obra
http://slidepdf.com/reader/full/directiva-de-liquidacion-de-obra 15/29
b . S
~~/~4 - ZOOt
F
Artículo 201.- Procedimiento de ampliación
de plazo
Para que proceda una ampliación de plazo
de conformidad con lo establecido en el artículo
precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de
la causal, el contratista, por intermedio de su
residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las
circunstancias que a su criterio arneriten ampliación
de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de
concluido el hecho invocado, el contratista o su
representante legal solicitará, cuantificará y sustentará
su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o
supervisor, según corresponda, siempre que la
demora afecte la ruta crítica del programa de
ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte
necesario para la culminación de la obra. En caso que
el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de
ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes
del vencimiento del mismo.
El inspector o supervisor emitirá urt informe
expresando opinión sobre la solicitud de ampliación
de plazo y 10 remitirá
él
la Entidad, en un plazo no
mayor de siete (7) días, contados desde el día
siguiente de presentada la solicitud. La Entidad
emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo
máximo de diez (10) días, contados desde el día
siguiente de la recepción de] indicado informe. De no
emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo
señalado, se considerará ampliado el plazo, bajo
responsabilidad
dela
Entidad.
Toda solicitud de ampliación de plazo debe
efectuarse dentro de plazo vigente de ejecución de
obra, fuera del cual no se admitirá las solicitudes de
ampliaciones de plazo.
Cuando las ampliaciones se sustenten en
causales diferentes o de distintas fechas, cada
solicitud de ampliación de plazo deberá tramitarse y
ser resuelta independientemente, siempre que las
causales diferentes no correspondan a un mismo
periodo de tiempo sea este parcial o total.
En
tanto
se
trate de causa les que
no
tengan
fecha prevista de conclusión, hecho que deberá ser
debidamente acreditado y sustentado por el
contratista de obra, la Entidad podrá otorgar
ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que
los contratistas valoricen los gastos generales por
dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se seguirá
el procedimiento antes señalado.
La ampliación de plazo obligará al contratista
a presentar al inspector o supervisor un calendario de
avance de obra valorizado actualizado y la
programación PERT-CPM correspondiente,
considerando para ello sólo las partidas que se han
'visto afectadas y en armonía con la ampliación de
plazo concedida, en un plazo que no excederá de diez
(10) días contados él partir del día siguiente de la fecha
de notificación al contratista de la Resolución que
aprueba la ampliación de plazo. El inspector o
Dirección de Arbitraje Administrativo del
aseE
supervisor deberá elevarlos a la Entidad, con los
reajustes concordados con el residente, en un plazo
máximo de siete (7) días, contados a partir de la
recepción del nuevo calendario presentado por el
contratista. En. un plazo no .mayor de siete (7 ) días,
contados a partir del día siguiente de la recepción del
informe del inspector o supervisor, la Entidad deberá
pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que,
una vez aprobado, reemplazará en todos sus efectos al
anterior. De no pronunciarse la Entidad en. e plazo
señalado, se tendrá por aprobado el calendario
elevado por el inspector ()supervisor.
Cualquier controversia relacionada con el
pronunciamiento de la ntidad respecto a las
solicitudes de ampliación de plazos podrá ser
sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los
quince
(15)
días hábiles posteriores a la comunicación
de esta decisión.
Articulo 202.- Efectos de la modificación del
plazo contractual
Las ampliaciones de plazo en los contratos de
obra darán lugar al pago de mayores gastos geneTales
variables iguales al número de días correspondientes
a la ampliación multiplicados por el gasto general
variable diario, salvo en los casos de obras adicionales
que cuentan con presupuestos específicos.
Sólo en el caso que la ampliación de plazo
sea generada por la paralización de la obra por causas
no atribuibles al contratista, dará lugar al pago de
rnayores gastos generales variables debidamente
acreditados, de aquellos conceptos que forman parte
de la estructura de gastos generales variables de la
oferta económica del contratista o del valor
reíerencíal, según el caso.
En e supuesto que las reducciones de
prestaciones afecten e.1plazo contractual, los menores
gastos generales variables se calcularán siguiendo el
procedimiento establecido en el párrafo precedente.
En virtud de la ampliación otorgada, la
Entidad ampliará el plazo de los otros contratos
celebrados
pOY
ésta y vinculados directamente a]
contrato principal.
Artículo 203.- Cálculo del Gasto General
Diario
En los contratos de obra a precios unitarios,
el gasto general diario se calcula dividiendo los gastos
genera.1esvariables oferta dos entre el
número
de días
de] plazo contractual, ajustado por el coeficiente
lp/lo , en donde
11'''
es el Índice General de Precios
al Consumidor (Código
39 )
aprobado por el Instituto
Nacional de Estadístice e Iníormática-Ilvlil
correspondiente al mes calendario en que ocurre la
causal de ampliación del plazo contractual, e lo es
el mismo índice de precios correspondiente al mes del
valor referencial.
En .105contratos de obra a suma alzada, el
gasto general diario se calcula dividiendo los gastos
generaJes variables de presupuesto que sustenta el
7/21/2019 directiva de liquidacion de obra
http://slidepdf.com/reader/full/directiva-de-liquidacion-de-obra 16/29
472036
El Peru eec
U rn a , m a: n~ s
i
da aQ ú s- lo de · 2 0 1 2
9
NORMAS LEGALES
Articulo 198°._ Reajustes .
En el caso de obras, dado que los Indicas Unificados de
Precios de la Construcción son publicados por el Instituto
Nacional de Estadística e Infonnática - INEl con un mes de
atraso, los reajustes se calcularán en base al coeficiente
de reajuste K conocido a ~se momento. Posteriormente,
cuando se conozcan 105 índices Unificados de Precios
que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de
los reajustes que le corresponden y se pagarán con la
valorización mas cercana posterior o en la liquidación final
sin reconocimiento de intereses.
Articulo 199°.- Discrepancias respecto de
valorizaciones o metrados
Si surgieran discrepancias respecto de laformulación,
aprobación o valorización de los melrados entre el
contratista
y
el inspector o supervisor o la Entidad, según
sea el caso, se resolverán en la liquidación del contrato,
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.
Si la valorización de la parte en discusión representa
un monto igualo superior al cinco por ciento (5%) del
contrato actualizado, la parte interesada podrá someter
dicha controversia a conciliación y/o arbitraje dentro de
los quince (15) días hábiles después de presentada.
La iniciación de este procedimiento no implica la
suspensión del contrato ni el incumplimiento de las
obligaciones de las partes.
Artículo 200°.- Causales de ampliación de plazo
De conformidad con el. artículo
41·
de la Ley, el
contratista podrá solic itar la ampl iac ión de plazo pactado
por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la
voluntad del contratista, siempre que rnodiñquen la ruta
critica del programa de ejecución de obra vigente al
momento de la solicitud de ampliación:
1.Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles
al contratista.
2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de
sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente
comprobado.
4. Cuando se aprueba la prestaci6n adicional de
obra. En este caso, el contratista ampliará el plazo de las
garantias que hublere otorgado.
Articulo 201°.- Procedimiento de ampliación de
plazo
Para que proceda una ampliación de plazo de
conformidad con lo establecido en el articulo precedente,
desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el
contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar
en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio
ameritenampliación de plazo. Dentro de los quince
(15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el
contratista o su representante legal solicitará, cuantificará
y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el
inspector o supervisor. según corresponda, siempre que
la demora afecte la ruta cr it ica del programa de ejecución
de obra vigente yel plazo adicional resulte necesario para
la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado
pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual,
la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo.
El inspector o supervisor emitirá un informe expresando
opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo
remitirá a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (7)
días, contados desde el dia siguiente de presentada la
solicitud. La Entidad resolverá sobre dicha ampliación y
notificará su decisión 0 1 contratista en un plazo máximo
de catorce (14) dlas, 'contados desde el dla siguiente
de la recepción del indicado informe. De no emitirse
pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se
considerará ampl iado el p lazo, bajo responsabílídad de la
Entidad.
Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse
dentro del plazo vigente de ejecución de obra, fuera del
cual no se admitirá las solicitudes de ampliaciones deplazo.
Cuando las ampliaciones se sustenten en causal es
diferentes o de distintas fechas, cada solicitud de
ampliación de plazo deberá tramitarse y ser resuelta
independientemente, siempre que las causales diferentes
no correspondan a un mismo periodo de tiempo sea este
parcial o total .
En tanto se trate de causales que no tengan fecha
prevista de conclusión, hecho que deberá ser debidamente
acreditado y sustentado por el contratista de obra, la
Entidad podrá otorgar ampliaciones de plazo parciales,
a fin de permitir que los contratistas valoricen los gastos
generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto
se seguirá el procedimiento antes señalado.
La ampliación de plazo obligará al contratista a
presentar al inspector o supervisor un calendario de
avance de obra valorizado actualizado y la programación
PERTCPM correspondiente, considerando para ello sólo
las partidas que se han visto afectadas y en armonia
con la ampl iación de plazo concedida, en un plazo que
no excederá de diez (10) días contados a partir del día
siguiente de la fecha de notificación al contratista de
la Resolución que aprueba la ampliación de plazo. El
inspector o supervisor deberá elevar los a la Ent idad, con
los reajustes concordados con el residente, en un plazo
máximo de siete (7) días, contados a part ir de la recepción
del nuevo calendario presentado por el contratista. En un
plazo no mayor de siete (7) dias, contados a partir del
dia siguiente de la recepción del mforme del inspector o
supervisor, la Entidad deberá pronunciarse sobre dicho
calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplazará
en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la
Entidad en el plazo señalado. se tendrá por aprobado el
calendario elevado por el inspector o supervisor.
Cualquier controversia relacionada con el
pronunciamiento de la Entidad respecto a las solicitudes
de ampliación de plazos podrá ser sometida a conciliación
y/o arbit raje dentro de los quince (15) dias hábiles
posteriores a la comunicación de esta decisión.
Articulo 202 .- Efectos de la modificación del plazo
contractual
Las ampliaciones de plazo en los contratos de
obra darán lugar al pago de mayores gastos generales
variables iguales al número de dlas correspondientes a
la ampliaclón multiplicados por el gasto general variable
diario, salvo en los casos de prestaciones adicionales de
obra.
Sólo cuando la ampliación de plazo sea generada
por la paralización total de la obra por causas ajenas a
la voluntad del contratista, dará lugar al pago de mayores
gastos generales variables debidamente acreditados, de
aquellos conceptos que forman parte de la estructura de
gastos generales variables de la oferta económica del
contratista o del valor referencial. según el caso.
En el supuesto que las reducciones de prestaciones
afecten el plazo contractual, los menores gastos generales
variables se calcularán siguiendo el procedimiento
establecido en el párrafo precedente.
En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad
ampliará el plazo de los otros contratos celebrados por
ésta y vinculados directamente al contrato principal.
Artículo 2.05°._ Demoras injustIficadas en la
ejecución de la Obra
Durante la ejecución de la obra, el contratista está
obligado a cumplir los avances parciales establecidos
en el calendario de avance de obra vigente. En caso de
retraso injustificado, cuando el monto de la valorización
acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor
al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización
acumulada programada a dicha fecha. el inspector o
supervisor ordenará al contratista que presente, dentro
de los siete (7) dias siguientes, un nuevo calendario que
contemple la aceleración de los trabajos, de ·modo que
se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo
previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra.
La falta de presentación de este calendario dentro
del plazo señalado en el párrafo precedente podrá ser
causal para que opere la intervención económica de la
obra o la resolución del contrato. El nuevo calendario no
exime al contratista de la responsabilidad por demoras
injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y control de
reajustes.
Cuando el monto de la valorización acumulada
ejecutada sea menor al ochenta por ciento (80%) del
monto acumulado programado del nuevo calendario, el
7/21/2019 directiva de liquidacion de obra
http://slidepdf.com/reader/full/directiva-de-liquidacion-de-obra 17/29
~,.
• •
M U N I C I P A L I D A D P R O V I N C I A L D E C H I C L A ~ O I
Geren tia di Plan eam ie n to Y pr O gr am at i,
RE DO i
1 4 D \e 2 0 1 1 J~<}~ .
H' REG:
I
H O R A : I~.l =--O-- '.L. ~
FI R MA:
MUNIC IPA LID A D PRO VIN CIA L DE C HIC LA Y O
G EREN CIA G E N ER A L M U N IC lP A L
MEMORANDO MÚLTIPLE N°
)61
-2012-MPCH-GG
A
: Gerente de Infraestructura Pública
Sub Gerente de Obras Públicas y Convenios
Gerente de Asesoria Jurídica
Gerente de Planeamiento y Programación
Asunto
: Acciones de Control cumplimiento de TUP A y Ley Silencio Adm.
Referencia
: Oficio N° 763-2012-MPCHlOCI del 06. Dic. 12
Fecha
: Chiclayo, 13 de Diciembre del 2012
A través del presente me dirijo a Ustedes a efecto de expresarle mi cordial
saludo, y hacerles llegar copia del documento de la referencia; así como, recomendarles la
necesidad y urgencia de realizar las acciones ejecutivas inmediatas, a fin de subsanar los
inconvenientes existentes en el trámite de Contratistas para resolver Ampliaciones de
Plazos, Adicionales de Obras, etc; tomando en cuenta que a la fecha se viene incumpliendo
los plazos establecidos en el Artículo 201° del D.S. N° 184-2008-EF.
Al respecto, todo incumplimiento de esta normativa será materia de inicio de
Procesamiento Administrativo Disciplinarios, conforme se ha venido s lieita o al Titular
del Pliego.
Cc.
A lca ld ía
O C I
A rchiv o
v
Atentamente,
7/21/2019 directiva de liquidacion de obra
http://slidepdf.com/reader/full/directiva-de-liquidacion-de-obra 18/29
... _ ._ .. _t..
MUNICIPALIDAD' PROVINCIAL DE CHICLA YO
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
NACIONAL SISTEMA DE CONTROL
Avenida Balta N° 820 - 4to Piso Telf. 074 - 208799
O FIC IO N °
~6:3
2012-MPCH/OCI
Asunto
V e rific ac ió n d el C u m p lim ie nto d e la N o rm a tiv a r ela cio na d
Si lenc io Admin is tra t ivo .
S e ñ o r a b og a do
M IS AE L D EL GA DO M EN DO ZA
G e re nte G e ne ra l M u n ic ip al
M u n ic ip a lid a d P r ov in c ia l d e C h ic la y o
Ciudad.-
Referencia L ey n O2 77 85 L ey O rg án ic a d el S iste ma N acio na l d e C on tro l y d e la C on tra lo ría
G en era l d e la R ep úb lica:'
E s grato d irig irm e a u sted para salu d arlo cord ialm ente, y a la vez , h acer de su conocim iento·
q ue n ue stro Ó rg an o de C on tro l In stitu cio na l, v ie ne re aliz an do la a ctiv id ad d e c ontro l d en om in ad a: V eri f icación y
C um plim iento de la norm ativa re lacionada con el Tex to ' Ú nico de P rocedim ientos Adm in is tra tivos - TU PA
y
la L ey d el S ile nc io A dm in is tra tiv o ,
A l respecto, en concordancia con la norm ativ a de la referenc ia , so lic itam os a u sted se sirva
ordenar nos rem itan los fundam entos técnicos y legales que conllevaron a la em is ión de las R esoluciones de
G e r en c ia G e n e ra l, ,en fecha posterior a l vencim iento de la am pliac ión de plazo q ue solicitan los contratis tas para
e je cu ció n d e o bra s, s eg ún se d eta lla e n e l a nex o a dju nto . .
Asi m ism o, recordam os a vuestra representada, que el p lazo perentorio para el
p ro nu ncia mie nto de l trá mite so bre a mp lia ció n d e p la zo s so lic ita do s p or lo s c ontra tis tas e sta ble cid o en e l a rtíc ulo
2 01 ° del D .S . n ° 1 84 -2 00 8-E F, R eg la m en to d e la L ey d e C o ntra ta cio ne s s eñ ala lo s ig uie nte:
Art. 201°.- P roc ed im iento d e am p liac ió n d e p lazo.
P ara qu e P roc ed a u na am pliac ión d e p lazo (. .... .) E l I ns pe c to r o su p ervisor e m itirá u n inform e e xp re san do o pinió n sob re la
solic itu d d e am p liac ión d e p lazo y lo r em i ti rá a la Entid ad , en u n p lazo no m ayor d e siete (7 ) d ías, c ontad os d esd e el d ía
sig u ie nte d e p re se nta da la so lic i tud . L a E ntid ad em i tirá reso lu ció n sobre d ic ha a m plia ció n en u n p lazo m á xim o d e d iez (1 0 ) d ías
, c on tad os d esd e el d ía sig uie nte d e la re cep c ió n d el in dic ad o in form e . D e n o e m itirse p ro nu nc ia m ie nto a lg u no d en tro d el p ta zo
señalado, se c o ns id e ra rá a m p l iad o el p lazo, b ajo re sp o ns ab ilid a d d e la E ntid a d . ' .
P or a nte s e xp ue sto, m ucho agradeceré rem ita la in form ación dentro de los cinco (5) días
h á bile s d e r ec ep cio na do e l p re se nte.
S in otro particu lar, hago propicia la oportun idad para expresarle los sentim ientos de m i
especial cons ide rac ión y est im a p e rs o na l.
Atentamente
Cc .
Archi vo.
JRG Q Jr dc
Decenio de las Personas con Discapacidad n el Perú
AÑO DE LA INTEGRACiÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD
7/21/2019 directiva de liquidacion de obra
http://slidepdf.com/reader/full/directiva-de-liquidacion-de-obra 19/29
N X O
F e ch a R ei te r a
F ec h a l } n id ad d e
F ec h a d e
E x p e d ien t e d e R e it er a c ió n N o m bre s y apel l idos
so l ic i tu d
F ec h a E m i s i ón
E x p e d ie n t e
N.'
Tram i te
N o m b r e s y a p el li d os d e l a d m in is t r a d o
am p l ia c ió n
n . . d e l ad m i n i s t rad o
Un id ad d e R es o l uc i ó n
n.'
R e s o l u c ió n
D o c u m e n t ar io
d e c o n t r a to T r am i te
• . . .
D o c u m e nta r i o
l •
,,,~.~u.,
. i' 1, I ... 0P '''U LO rvnec, ,eo,ue ,e ve
Obra Me jorami ento de la Transitabilidad V ehicular y
peatona l e n la s c alles Lambayeq ue, Chongoyape , San Apliación de Cons orci o HV Ju an 4 y 5 de
Isidro y el Tri un fo de la U rb. S an Lo renzo- Provin cia de
Pl az o n.' 1 por A rm an do H ua man Cueva ,
Octubre de
Ca rta n.'102-2012 9 de abril de 2 0 12
Chiclay o - Lamba yeq ue
6 0 d ias
Carta n.' 0 060 y 00 67 -2012
Rep resentante Lega l
2012
20 2-2012-MPCH/GG
2 4 d e o ctub re d e 2 0 12
Sr. Ju an Armando ,Hu am an Cueva Represen tan te
Leg aln, Residente
de Obra Mej oram ien to de la
<
T rans itabilidad Vehicul ar y pea tonal en las calles
Apliación de Consorc io HV Ju an 4 y 5 de
Lambayequ e, Ch ongoy ape, San Isidro y el Triunfo de la
Plazo n.' 2 por
Armando Huaman Cuev a,
Oc tubr e de
Cart a n.' 132-2012 11 de jun io de 2012
Urb. Sa n Lorenz o- P rovinc ia de C hiclay o -Lamb ay equ e
60 dias
Carta n.' 00 61 y 00 68-2012
Rep res en tante Legal 2012
203-2012 -mP CH/GG
24 d e o ctubre de 2 01 2
Sr . '. Ju an Armando ,Huaman Cuev a
Representante
1.
Legaln ,
Re siden te de
Obra Me joramiento
de la
~
Transit ab ilida d Vehicular y peatona l en las ca lles Apliació n de Consorcio HV J uan 4 y 5 de
Lam bayeque , Chon goy ape , S an Is idro y el T riun fo de la
P lazo n.' 3 po r
. Armando Huaman Cueva , Oc tub re de
Car ta n. ' 141 -2012 2 de agosto de 2 01 2
Ur b. S an L orenzo - P rov incia de Chiclayo -Lambayeque 60 dias
Car ta n.· 00 62 y 00 69 -2012
R e pr e se n ta n te L egal 2012
20 4- 20 12-MPCH/GG
24 de octubre de 2 01 2
IEm p. Consorci o Li ma , Ing . Ju lio cesar Q uiroz Ay asta-
Su perv isor de Ob ra M ejoramiento de Transi tab il idad
~
.
Ve hicular y peatonal de las Calles Ru fino Echeniqu e,
Manuel Po lo J imenez, P e dr o D ie z C a n secoy Av , Progreso
Apliac ió n de
< : :
Ur b. Re migio Si lva V Etap a - Prov incia de Chi cla yo -
Plazo n.' 2 po r
IEmp. Con sorcio Lima ,lng . 14 de set iembre
Carta n.· 06 0-2012 -J
1 4 d e ju ni o de 2 01 2
Lam bayeque
30 dias
Carta n.· 138-20 12- JCQA lSO
J u l io C é s ar Q uiroz Ay asta- de 20 12
205-2012-M PCH/GG
24 de o ct u br e de 201 2
Repre sen tan te L e ga l d el C o ns or cio Lo s Lau reles de la
< .
Ob r a C o n st rucci ón de Pavimento y Vered as de la calle
Ap liación de
, ;
Los Laure les y calle los Nar anj os tramo Av . Salaverryy
Plazo n.' 4 por
Supe rvisor de obr a d el
26 de nov iemb re de
Car ta n.' 058 -2012 - 2 d e O ctu bre de 2 012 ac equ ia Pu len - P rovincia de Chiclayo 15 dias Carta n.' 04 7-20 12 Consorocio Los Lau reles 9 d e O ctubre 21 9-2 012-MPC HlG G 2012
~ , , , y , , ,
U ' e, ~. ,,, ve ,, 0'. V ' vu,,,
Me joram ie nt o d e l a T r ansitab ilid ad V ehicular y pe aton al
en ia ca l le Manue l Pardo C-7 y Calle Naturalez a C- 1 y 2 Apl iación de
10y 26 de
Cart a n.' 84- 201 2- Ur b. S a n L uis dist rito de Chiclayo , Prov inc ia de Chiclayo-
Plazo n.' 1 por
Carta n.' 00 6 y 09 2-2012 - Octubre de
26 de nov iem bre de
=RIJDEC.SA 5 de Oc tub r e d e 2012 L
ambayeque
30 dias FRIDE C SA:
~~rvisor ~e_Obra___ __
2012
226 -2 012-MPC HlG G
2012
- - - -----
./t
I
úJ ¡
~¡.;1~
l°
1 4 · ,, , - c
z . z -- : )
(1
]¡ ¡Y' ;
ir
c , ; ¿ . {
l
{)J
4 -
¡ J : ' ~
.. 2
0 / 1 / 1
jy J ~ fv O
'
- ;- 6 O 'C
J
~b/II
t-: ( ,
)
~.
•
. I
f.} K/- \ :: '
n
l
< J
t : : ~
J;
L¿ ~
7/21/2019 directiva de liquidacion de obra
http://slidepdf.com/reader/full/directiva-de-liquidacion-de-obra 20/29
.
• • • • ~ .- •• , • • ~ ,~ >o : . , ,. , • . • • • - ,. . ,, , .~ ~ - - ~- ~ ~ -~ . ~ ~ • •• -
M U N IC 1P A~ ID AP FIlO W ~ C IA . D E C HIC L AYO
<RESO l~ ~ IQf: tº, ªSERgNGlAGENEA AL N° : 2 : 0 : 1
-2 012JMPCHlGG
. C híc la yo,
2 40C
110'\2
V IS T O;
La ca na N° 102· 201Z -RESIO ENTE
Q E . O B H A
de
f e c h a
09 de
A b r i l
de l añ o en eurso
sus críto
por
el R e s io ( ; ln te
d e
o b ra Ing .Lu is R . J esú~ E splnoza
TOITet¡,
respecto a lasQ lici{ud .oe
?,mp lia¡;ión de
Pla? J>
WQ '1 sin
r e c o i 1 0 ' 9 ¡ h i ¡ ~ n t o
de
G íi I $ ( Q , ¡ 1 ,G e O $ f ¡ : ¡ 1 6 S ,
de laobr a:
M EJORAI~'n~N TPgE
LA TRA NSIT
A B I L m A D V I S H I C U l~ R '(
PEATONA l
J . :; N ¡ .AS
C A L .L gS ,L .AM a~ YEQ U E,
C H O N G O YAP E S AN iS lpRO y TRI~ ~ FO D E LAU R 6 . S AN LOR eN ZO -
P R O V I N C lA ,O E
C HICl.AYO - LAMBAYE Q U E '\a si corrhrti Informe N° 311-20'i2 -MPCH G1 P áfsfecha 05,Oct,20 12:
CON SID ERA N D O:
Q ue, la
Municrpal1da d
Prov incial de
ChiclaY9,
de ntro de la E jecución
Presupt ,le )tal para
el E jí;lfl.:;icio Económico 2{ )'\1
¡
ha
c q n s í q e r a d Q p r i o r l t a r t l l la
ejecución de la Obra:
M E J O RAM IE N T O D E
LA lR A N S IT A alU D A D
VEHIC U LAR
y P E A T O N A L E N LA S C A L L E S
LAMB A'YEqUE,
C \iO N G OYAPE, SAN
IS ID RO Y rRlqN fo P J :' LA U R B ,
SAN LO RENZO -
P R OVIN C IA D E
C H IC L A Y O :-
LAM B AY~ Q LlE .·~ ;
CQ l1 la f ln a l i , r . 1 a d
de lo grar
la s mejores y ad¡;¡q¡aqc¡ ) cond¡cione s,Ó t)~ ¡í'lVW
el nivel. dev ida o e la pobtacíón,
Q ue, mediante Car t¿ s Nq 0.06 0 Y 00 67-Q 012·C:OI~SORC ¡O HV de feGh9 04 y 05 de
del (jf )Q en curso suscrito p'or el R : preser rlan te Legal Sr JUAN ARMA NDO HU AMA N CUEVA.
Ampa~{ fión de Plazo N Oí Y R e n lm c i a a los Gasíos Generales qe la Obra: MEJORA MI,ENTO DE
TRAN S IT AB IL lOAO V E H IC ULAR y P E A TON AL E N
LA S
CALLE S L A M a A Y E Q U E ,
G Q YAPE . S AN IS ID RO Y TRIU N FO D E LA U RB , S AN lOR~N ZO - PROVIN C IA . D E
Y O ~ LAMB AYEQ U E' por S ese l1ta (S O ) díª ~~lfmgªri.ºin gocede G astosG ao~ a l~ §y
U m g .~ . º
Q U G . medifln le Info l'n W
N ° a 1l,2,01NA PGHIGlP de fec ha 06 de Oct uore del 2 0 1 2 . la
G er en cia de Infraes1n¡clq.ra Públí¡; ;¡ a re m ite los a,~1.U$ dos a la G¡~ren(; ¡a G ene ra l Municipa , informe
señalad os en qu e prec i~ an abi E lndo revisado el expedleníe, Iq en cue ntra.contorrne
y
solic ita la em islón ,del
ac toa dmínistrativo
ccrrespo ndente ..
Q ue , de l ln lo r me L ¡ :~ fJ NI¡ 619-2Q í2·MPCH/GAJ de l 19 de Octubre 2 0 12 sf,ladv ierte
que los plazo s
para
om itir ~ I act o
ad mhlis traUvo
corresp ondiente
par a
fa
am pliac ión de
plaz o g e d a
O bra:
¡, .rAEJ OR AMIEN TO DE
I..A TRAH~ITAaILlOAO
VE HIC U LA R
y PEATONAL
EN LAS
CALlES
LAMB AY E Q U E, CHON G OYA PE,
S AN
IS ID RO
Y TR IU N FO
D E
LA U «6 . S AN
LORENZO ~
P RO V IN C IA D E
C HI9¡ ..AYO -
~ AM B AYEQ \J E n,so¡¡cJtada por e l
Rep re sentante Legal S r. JU AN
ARMANDO HUAMAi'Í qUE VA . , HAN vE NClno po r cuánto el nforme concluye nte del
$ 1 J , p e r v f s o n : le
la
Obra th~ nE '~ .:';I·¡a17 dE lAb ril del 20 12, haolen do pasado los 10 dtas es tablecidos en el ar Hculo ,201
9
de l
¡~¡::g 'I¡jfT\entQ\{e la
Ley
de Co ntratacione s
y Adqul~ rcione s
del Es tado , Decreto Suprem oN?
18 4-200S Ef,
el Q ua l establec e:
'k)
El fn sp ec toro ,su p ~ rvi sQ r qm ltírá lln in for m e expresand o op rni ó/l sobre/a
$ QH r;; itu d d o a'm /) II'ici ó ¡l d ¡:¡p lazo y o r ~ m itirá a l a En ,ir; l~d, en un p lazo no m ayor d e
iete
(T )d ías,
c on tad os d esd e e l d ía
siguiente
d ¡; ¡ p resente/d a lti
solicitlld.
La eilt ir; lad
err¡itirá
reso lu c Ión sO ,bre
d l'c fta a m p f íac ió n en, ln p Ja~ R It lá x i m o d E¡ t;liq t(11 1) d ias, c c ; m t9 d Q s,d e~ d e: ( jl
iHa'sjflu¡ent~ de/a
rep ep c ión d el j~ li¡ ¡Gad o inform e. De ,¡(¡em itirse p rOflU f1 U 8rJ J}m lto algurio d en tro d ¡¡/ p lsEo.señalado,
~2. .p.ifjeraril
am p fíad Q ele Jai o ,
b,aío l §Eolls;:¡b flid f c f
d e la Ent id ad ( ... ) . .
, ,- i1 ti;'
5ii~ U I e t . 6 ) ~ . . .
. u:u:l -l
¡,I,
f. \
1., ,
b Q
h ¡ l f
ff
lV<).
.tC~'~~;:;
4c t~ '¡; '~
~,,14 Ol> / i It.:
li
.,(J.{.,J
;e t 1..
1
t ~ , . /
J
G
f l ; . . . •
lluliIOPÁ l CiilClm,
Q~
ttJ klleC fI¡r o«
p.i ~'1'1, ÓR3MI ) 'Ililí r~Cl\)~,\l
J
i '{¿' ~ ,
rl~tl
i)'I'ttl -o ,{,¡ .~tS } ituP ._ ,. ~_ ,.. ~.. Q ~:
. . . .1, h . s->: 8 f1 }. , o . uiro:
. / ) d w
IU f$II< i.(
(¡,cf • ~ ~'/ ., .' ,. . ,1
('l., . / ~,()t: '
,,,,,,,_.,,,~~;¡, ;;~~ .... l ,.~ ' <: '.k, ,i4i•. :.:~ ,,,,,,.~~.,,:,.d tjc ;'_.J:m;t;~_ '~~ _<m:ilI';T\l~.r ,,:;,m ~j¡¡; : f '¡' t1 P ':; :'1 .~ .;~ '::,.~
7/21/2019 directiva de liquidacion de obra
http://slidepdf.com/reader/full/directiva-de-liquidacion-de-obra 21/29
n .s§Q hYC I9t:L ru ;.. .q I$E ,~ lC ~ .G E N ~R,6 .L . i~ P ~ 4 ºJ fttAE~l i IGG
:~,~
O C 110'2
E n virtudde
\0
expuesto
en
e
(;of\~idi;\ rq lvjo
an terl0
y
estando
a
lo
Q lsp(j~ sto
de
cQ nlorm idB d con
i . í4 S f , , c u \ la d l i l
s
co nfl?l Ída'i
pq f
l.• •
Ley N
T1972
L e y
Q r\ján iC a
de Muní cipa 1ü $ des; Y en
us o
dE ;
la s tac\ llta i.la s
'dt ,l(;¡ gac las
por la . R~ $ o\: .J Q ¡ó nde
Alca ldí a
~ O 277 < (.0 'j2< M P C HiA de iecha
1 0 1 0 4 1 7 . 0 1 2 ,
S E R E S U E L V E :
'. A R I 1 g g
LJ
)P í$ IM Ef Q : .A~t''W 3AR~
AftlPl:I~C iO N
D E PLJ ~lO N° 0 '\
P R
S , ~ S E N T A
{G n) ,
D 1 A S G A lf : N O A R t O , s o \ iC jt ? ( J X J
,poreli;1LJUA~}\RMt\NDO HllA lv lf N CUEVA RepreSentante
L~a 1, de la ü' '> M EJ(1RA t.l IB T ODE LA _N ~ITJ \ l lI\ JO A ll VE H COlJ lR Y p IA l ON I\ I..8 ILAS
C . l ': . . L t E S
I-AJ~i~ f~ 'lEQ m ;: .CHOt iP9Y~Pt ;1
A N íS IO R O Y T R i U N F O O E LA ·O Ra,S AN{.O R~ijZ :O -,
PRQVIN CiA DE
C r - l I C L Á l 'O , . ; 'LAMaA YEQU E '\
s(Hndo est(.lb le ,G ída
\; ; ¡
nUt)va feg\i:l
de
te r r r ~ in o d I' ¡ Q O T t l ,
al
dla 23 dé Junio
cte 2012 2In,9Qp-ª..~asi9s.q~Mr ••
\l$'J ..
~liliºit(i,
A.ij, IICULO $¡ ¡~UHDO , ~ ¡ D p n ¡ ; ¡ T
.li;lr i¡pú[Wl9imlen io Jd T i t u l a J
de \V E n tl d ¡ J o para q u e
cj ispong a lo pe rt ine nte,
rG~pe~t()
~ I¡;¡o 'm ¡slón en el
incumpIínúenlo
ue plazos
pa ra
el
Pf()flU í\¡ ;:im nientD
se1\a\ adQ en
e l
f\rtlC uiq
2 0 1
1'
del R e g l ¡ ; ¡ 0 1 f i Q t o
d e ' I a Ley
d e C o n t r é \ i < i d o n e s Y Adq ulsíck mesde,IEslªdO ' '
Decrf¡tp Suprem o ¡ vp 1 8 4 - 2 Q O a ·E ¡ : ,
¡ : R T ; J I L ~ L I S B J J ~ ; l r u . ,. E n C 1 'l r 9 a ra las G ere nc ia ; ,dn M m i n is tm c \00 Y fjm m zas,
Infraestlüc1V
r
i.1 Pub l ica;
P\ :,;ny¡¡míen\ü y p f 9 g m rn o c 1 ó n el G U í T í p \ í rn ie n to d o la
presente
Resolyc iÓ fl ,asf
c o r n o l a Sub. G er~nd a
d O 'S e C f í :Y t< ¡ r ia
G e n e r é s e encarg< '\r~ 0$ 1 a lc h í V i , ) rcspe clh 'o
Q . \ ~ t r l ~ i J C ¡~
f,tcz tJt \\ '
G iS : r ¿ f 1 tl a d e A O H ¡ Í i st r a c í ó n
i ) up ,
u ~ r¡: m c¡a
d e
~ ¿ 9íst k .a
Ge¡¿fda l'lRtlti '
G,¡¡Hnda oe i : : n :1 iC a , .i o í l* '
Ge ~nd.rt
d a
Pl ,m ~;~Truen~Q
P . r 6 S U P O C t . o
o u ' ,
·G~t ' I l_c} a
\ l f\?l~?o.d~
i Jr i~ ~
8uli Ge¡ét\f~,; O:tl()eCl;;;tlr¡~
$ u > ,
0(lf,~;ciild~~l)FjOy
M su ,¡ ( P , tw; , ,
i \J ct i lvQ
7/21/2019 directiva de liquidacion de obra
http://slidepdf.com/reader/full/directiva-de-liquidacion-de-obra 22/29
7/21/2019 directiva de liquidacion de obra
http://slidepdf.com/reader/full/directiva-de-liquidacion-de-obra 23/29
7/21/2019 directiva de liquidacion de obra
http://slidepdf.com/reader/full/directiva-de-liquidacion-de-obra 24/29
._~ -,~..~ ... _....•..._,_ .•.1: .,-_...
MUHlcrPALlDA. )
rR O \¡ Il:C \ ,lI )
BESQUJ.~º,
Ch í '1,
W
u,
S I i: > t ¡ ¡ í l c } p o r e l H e ,d
Am plia ción de Pl¡¡ zc H
lA rAAN~S-:~,f3 , e
CBO NGOYAPt~ :
s ,
, ¡
C H I C L A Y O • • t A M i .
G '
e l E je r c ic i o Eco (lo t i :
l,A T R A H S 1TA H '¡ J
CHO NGO Y APL, .'
C H I G L A 'í O -
LAH3i
e \ nive l d E ; vida de
,<1
; . ¡ \ O ctubre de l año (
I
ollci ta Arnplíadó¡
l'RANS lT AUl,
'C H O N G o.YA P E ,
C \ l I C \ , . A Y O ~ ,
~)JlIida~L
G erenda d e Ir\ \
s e ; ñ a la d o s en qu
acto a lm \n\ 'lra\ ,
\jU(;)
lo s p ía rc s ,'
de la O b r a : 1, '1
C,A,lLES
L A r . '
PROV IN C IA
¡
r~ RM At;tO O
Ht.
O b r a ( '( c a e
feG '
R eg larr¡~~ n lo
\ r · ,,'
el cual estat\i
solic itu d O iJ
,~¡
c;:)lltados de~
d icha am pl¡ :ir
recep c ió n (l.
• ~~k S {
~.
~tlE~P.L
N I>
at?~L_ :'1º121M P C HIG G .
\ i2 0 \2
t-
,,:2.':' -:;¡DENTC D E OBRA de fe cha
02
de Agos to del año en curso
a ,;,q .. uis R , Jesús E s p i n o z . a To rres, resp ec to a la s o li c I tu d da
, ,,,c 'em o de G astos Genera es. de la ob ra: MEJO RAM IEN TO Q E
u y P EAT ONAL
EN LASCALt.EfJ
L¡ l\MaAYEQIJ E,
n
¡NfO DE LA URB . SA.N LO i{éNZO ,- PRO VIH CIA PE
(j; )e\ [nío rmc N~ ~1Q·201 1-MPC HIG IPde
feCha
05 .Q ct ,2012.
,da d Prov incial de Chif.; ia yo, dem ro de
la S iec uci ón
Presupuestalpar3
¡<;
¡1 'S ',j,:, :; I d o príolita ria
lae \eclldóf l de la
O bra: M EJO RAMIENT O O E
:\ \ :,:tF
Y P E A TON A L E N LA S C A L L E S lAMBAY EQUE.
, . )l l;O DE LA URB. S AN LO RliNZO - P R O V I N C i A DE
r ,~ ¡id,l (l de. lo\ )rar las lT ie jore::SY a d e v u a d a s condlciq t1es de elev ar
~'C;'i
N 0 0062 V Ó OG9-2ü12·CONS ORC\Q \ - lV de fecha 04 Y 0 5 de
p, el ¡{ tip rese n ta n te l-ecJal S r, JUAN ARMAN DO i-lUAMÁ N CI,JEVA,
'iF
di' ,lc ia él
los Gastos Genora esde la O bra: M EJOAAMIENTOD E
CUL. y P EATO N AL EN LA S CALLES LAMI3AY EQUE,
, '¡ {F O D E L A U R B , S A N LORENZO -
PRO VINCIA DE
lilJil_lWdia;¡ ca\ér~ º r,1Q ,sin
9-oade,Ga~
Generale §.,. l
. I
; ,
j ,
l~ n 310.2 D i2 -MP CHfG IF ' de
fecha
05 de Octub1'6 de l
2012
la
,m ite los ac tu ado s
&
\ 2 ) Geren cia Gona ra\ M unicípal, Inform e
':sa(io ~tle> '.p edle nte.IO
enc ue ntra
confQ rn
1
e
y
s o lí c it a \a ertúsióndel
(3 '. .
in Q 6 21.2012,M P C H fU AJ de l 19 de O ctu bre 20 i~ s8?dvierte
, .'.1, ,¡ \)istrativo cOffespondierrte pa ~a la Am pliac i6n de Plazo N° 03
,; lRANS ITABlunAD VEHICULAR. y PEA T O NA¡..Ef\I. LAS
: l= , SAN ISIORO'( lRIUNFO DE L A UR6, S A N L O R E N Z O -
YEQ U E. , solici tac lc t po r elR~presentente
Legal
S r. J U AN
¡ ¡~ 1P -º,
por cuan to el nfo [H \~ ·conctúyente de l Sup€ r¡ lso r de la
.• :a b \c¡¡ do p asado 05 \0 diasflslable cído s
0 \
alaJ ticu \o 201° (1 e l
I
.s Y f\dC lu l\liciones del :stado -
[)QGíelo
S u pre mo N °1~ 4-2C08-FY>
, ~ ,[l iW visO f
em it irá
/ ¡ / l
ln fQ tlne
exp re s a n~o -
op inión S 'obre fa
, l, H : l m í t i t a a la Ent id ad , en u n pIliZO ,io m¡)yºr de sietc.(7)día
S
r
cr es entlJ rJ a la
so lic i tu d .
Laenlidad
emitirá . reso luci6n
s ob re
ilil) de
d ie z (1 0 ) lija s cO.1lt~d{).$ di:l~d9
el
d ía
siguiente de
fa
Q lilli.~E
p((¡mjf}ct~lJljéut?,~Iqullo d entro d el p lazo s~ ru It d O .
_ .g ,§ I.~ lsahilli ilc tJ1 ~ . .ff ltid ad (, . .)
1
7/21/2019 directiva de liquidacion de obra
http://slidepdf.com/reader/full/directiva-de-liquidacion-de-obra 25/29
RE S O L U C fO fi.J t~ _ G S R ~ N Q I A G § J i E R . A : J ~ , ~ : 2 . . ~ : ~ > f J 0 1IMPCH/§§
2,4,OCT
2 , o f 1 . .
E n v irt4 d de lo
explJe~tQ
en el
c o n s l g \ l r a n d o
anterio r,
y
estando a lo d isp ue sto de
con tcrmload con las
fac;u ltadas
cQnierioaspor la Le y N G 2 797 2 Ley Orga nica de Municipalidades; y en
uso de las la cu itadas de legadas por la
R e s Q I ~ ic ¡ ó n
de A lca ld ía N ' 277 -20 12 -M P C H A de fecha
1 0 1 0 4 f 2 0 1 2 ,
S E R ES UELVE :
ART íCULO
PRIM ERO:
A P R O B A R la AM ?l.IACIO N O E P L A Z O N° 03
POR
N O V E N T A
(9 0 ) O lA S C A L E N OA RIO ¡¡ ;o lic itadopor ¡; :t ' S r.
J U Á N
,A H M A ND íJ HU A M Á N C U E V A Representante
Legal; de
la Obn;i: MEJORAMIE NTO OS l A T R ;A J i l S I 1 A B I L J O A D
V E HICUt.AR Y P E A
¡ O N A l EN LAS
CAL .ES LAMBAYEQUE,CHO NGOYAPE, SAN '\S lOROYTRiUNFO DE LA URB . SAN LORENZO -
PRO ViNCIA DE CHICLA YO - LAM13AYEQ UE' siendo ~ tab ¡ecjda la nue va fec ha
d e t e r m in o
d e o br a.et
día 20 de Nov iembm del 2012 ,
,W , , 1 Q c o
do
Gas asJ~erll~Jales
i
Utilida d.
ARTICULO SEGU jO Q :, Pon er en con ocíml em o
del
Titular de la Ent ida d, para que
disponga lo pertinente, r e s p e c t o alq 9mis ión en e l lJ 1 c u r n p l i r n ie n lo de p l a z o s para el p r o n u n c ia m ie n t o
señalado en el AI1iculo 201
a
de
R E 'g l a J l 1 c f lt o
de la Ley de Contrataciones
y
Adqu isic iones del Estado --
Dec reto Supremo N 184-20 08-fF:
A f f f I C U I O . T E R ¡ ; E R 0 . l . , ) E n c a r g ¡ ¡ ¡ i -
¡ ¡ ¡ las G ere rc ias
d e
Adm ínlstrac ión y fin anzas ,
In fraestru ct ura P ública , Plan earnien to y Prograrna C i6h el
cump lí
m iento de la presente Resolución, as í
co mo la S ub. G erenc ia de S ec:ret ~ riaG ení; lra se e n c a r g a r á del arch ivo
resp ec tivo .
REGíSTRE St:
j
C O M U N IQ U E S ; ,
CÚMPLASE Y ARCI11vESE
Distritlllcí6n:
AI4aid la
Gllfenc iu d¡¡ A rt m i n i s ra r . i '; ' ) )
Su lf. G~r~ifci.'..,.,' I g í $ t . 1 l
G emnd a HH .I-iH .I~
G e rc i n C i ~ ce E~ tm(;nd ones
¡3a¡f:nd q d a r, a n c 8 r n i a n l Q y
Ple~up~e';ilo
OC I
¡ ¡t im ada ce
ASf.~()1I¡¡
JllfldÍC '.i\
Sub . Gsreliu a de t;e t ;¡61aJía Gél1 erqi
S ub , Ge;eoc ia
de Oó ms y Con Y a¡¡i ~;
M e sa ü e , P ¿ t rt e $
A rC H N q
. ,-
.,'
.,' ':.
---; ;,. ~; , ;,.. ,¡ : , . '.~ ~ ' ~ :A : ; '~: _ '>
-'ri'~.t;'''?C;'''fi<4.-t~~~tht::: .:'~_•..·~
7/21/2019 directiva de liquidacion de obra
http://slidepdf.com/reader/full/directiva-de-liquidacion-de-obra 26/29
Q •••• :
n
,~~r· _
,rn~rp a n 1 Q $ ; i ; \ ~ .f~(;:
ttaIÜ aclon<l l$er~lite :de
i ., ·i D
A? ,..._~~ .~ ,.- .. ~~ .•
Q ue. ,
S~a~?qrai:le
M h i , ' : 1 ( }
e
U U 9 § . e ) lf l i ( í ¡ ¡ la . Ras o uc
'\
I S I r
l ' 'i
¡~
¡V
i r
- .~ t a
':i. is l
\'.qí
T i A l
7/21/2019 directiva de liquidacion de obra
http://slidepdf.com/reader/full/directiva-de-liquidacion-de-obra 27/29
A IÜ IG Yk O
dj§P .§f 1~ ªJ 9{ ') l1ItJ nen t~ , '.' . . .~ h
s$ í~á ¡ílr l6 (;li 'l'
é l A r lí c ü lo 2 0 1 º d e L ; r ' ¡ e q t i1 m e n f o ( lQ '¡( : ' I :
p~cretq
$upr~rnQN 184.Z0Q ~;G1;;
s
, ,
,
7/21/2019 directiva de liquidacion de obra
http://slidepdf.com/reader/full/directiva-de-liquidacion-de-obra 28/29
'\
. · · : ~ . .¿ h ª
· l i ' . f Q . r m e · l ; ~ a i
N°
A$U~QrlajltrLdi~,
2 Q 1 { : , 9 m i t id o p q r
'se evi(le t lc ia qu6
ele(ctl\IBtr
9~
p 'g y í t n e r t ó
en la
~~ra.nlQ séh trelas
íg '$ ; A , l l o io n e l e s N ~ . .
; ;~ ª~¡~~rd~;~le c tác j6rle
/1\~tw';¿>,eiélqu~T~qui iJie
~r;a.
I .v ~~r~? ,-
. ., ., :-~ - Q ua, '.
i~
¡r 4º12 ¡1~ S u b
G ~ r ~ H 1 < ; 1 ¡ , r '
f c o n f Q n n ld ¡ : ¡ d y s e d e f i \ q ( .
7/21/2019 directiva de liquidacion de obra
http://slidepdf.com/reader/full/directiva-de-liquidacion-de-obra 29/29
~ ~ ~~~~~ ~
. n\(.,',
R J ; ; '§ º l l J C I Ó t - J l g . g r n ¡ ; t ' ¡ C J A G ~ N E t ; A b .J : l~ J . . - J - ; f Q E 7 M P . ,~ tl . : .G Q
, ?
3
[ ( ¡ 1 1 2 0 1 1
con t ado s
df sde el dia :siguiente de
p rase/lt~ d a
Ja :solic Jtm l:
La
glltidad
emitirá
resolu cJón
soo rq
dÍGfw amplia c ión en un p íaz n m áx im o de q ;if ,:~ (1 0 ) d lss,
r:Q l1 t<J~ O S
desde
6 1
d i:r siguiente de la
lec e p c ió u
del indicado
ín fo n n e . Va (10 e J ' I l 1 t f § e eronu no¡¡¡m i J(o <l1 C/ lIf lO 1 l e [ 1 t r P
dfJ 1
p laz Í)
S . f . 1 m . s t c & .
§it 29J ~'arJ ¡¡m l l iáC S L~ Lp/aZ:O ib€ fio reslli l1~abitídad tli 'J ¡¡ ¡d Ent id ad ( .. } .
0 \1 8 , eslí:\pdO a lo
d i s p ú e s t ( , i y
en
onlor rnid ad
co n
las
íacunaoes
co n { ¡; tid as
por la
Le y
~ 1 0
27~F¿
L e ' o r g f ln l t .H
de Municipa ¡¡ cláde s; ~1$\
C O I T I O
err
U S Q
de tas Fac ul tades dt~ leg ad as por la
Resolu(:ión de
;. \ic? td ítl
N i' 45.•
;;01
'2~ ¡1PQ HIAge
f (1 c l1 ª
Q í
de
OGlubred ei 2012
A~T IC ULO _:fR I~ERO ,. APROB AR 1 8 AM P LIAC iÓ N O E PLAZ O N~ 04
por
•. J Q U I N C E (1 .~ ) O íAS C A LE N D A R IO ,
a fávor
d i, C O N S O R C IO LO S
LAU R E LES , para
la obra .
:, ¡¡CO N S TR U CCIÓ N D E P AVJMENTO
y
VER EDAS DE LA CALL E tO S LAU R ELES Y CA LL E LO S
N A R AN JO S , TR A M O A V , S I \ L A V E R R Y y A CEQ U IA P U . L E N - P R O VIN CIA VE; CH IC LA Y O , p or lo s
lundamento5 se halado~ en lB preseri l~ R e $ o lL ü : : J tJ I l , si endo
establec ióa
1 nueva fe c h f ' l de
té rm lno
de obra
e l d ia NdeJ1.º 'tj~ m k Le d l i I Q J J
J
) l ¡
¡ ~
;;
.. . . . • •
. ' f
A R J 1 G U \ .. O S E G U t lP .Q . - E n c :; ¡ rQ 1 : If <~ ¡ IJS C1erel1cI21$ d e ¡\orninlstrac ón y
E (j ¡ lI~ :adú ncs el cu rnpH rnienlo
'di~ 1 0
p r~$).t lÍ1 t~R e s o l u c i ó n as l c o r n o ~I la S í.ib , G eren cia de Secre iar iá
Gene ral su ar chiv o respectivo .
REGi$iR ES E, ébMUNiQ UESE'Y CÚ MPLAS E;
')
~,.,...~.,.:,(;;':;;;r/ . . »
AI¡¡ lg.
L tr ¡¡r .in:~'. ',' ,. \,~\rN
r;;rgE~l r~ 1.¡.Flüf -,>
~11,tr¡ ;Jur.lÓ n
~h~ tliu
G , .n , Ó l )¡ ín ls l ¡ , , ~ ; k m
G f;d ifh -; -a do .~ e .~ t'\ ~ W P'U ~ 5t0
G . O ¡ J ( )( ' t< :j
1 n ~ U t l l c i(l n n i
G l \S I~ r ;p rí a J U IM k : a
G S e O e t n ¡ a tJ e n E ' . f a ~
S l iU G O b í a s ~ , C( ;n'Je ,n~)~ ;~;
~ ¡ l'U .G G s H ¡d i( t< ; ¡ 'y F U'1t>c lr.Yi
Su h f.L
t .O q i S t } S i 1 .
i..e:' <a~:jQ p~rt¿; i;
~ rc f¡ tIl D
,¡