DOCUMENTOS ESTANDAR DE LICITACION - … · Web viewPARA LA ADQUISICION DE OBRAS Proyecto: Programa de Mejoramiento de La Seguridad en la Red Vial en las Vías del Plan Puebla Panamá

1

DOCUMENTOS DE LICITACIONPARA LA ADQUISICION DE OBRAS

Proyecto: Programa de Mejoramiento de La Seguridad en la Red Vial en las Vías del Plan

Puebla Panamá.Señalización Vial de la Carretera CA 1, Tramos: Jicaro Galán –

Choluteca y Choluteca – San Marcos de Colón.

Emitido el: 27 deFebrero de 2008

LPN No: LPN-GGPE-DGC No. 01 - 08

Contratante: Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI)

País: Honduras

Indice General

Sección I. Instrucciones a los Oferentes.........................................................................................3Sección II. Datos de la Licitación.....................................................................3Sección III. Países Elegibles............................................................................3Sección IV. Formularios de la Oferta................................................................3Sección V. Condiciones Generales del Contrato..............................................3Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato.............................................3Sección VII. Especificaciones Técnicas de Construcción..................................3Sección VIII. Planos..........................................................................................3Sección IX. Lista de Cantidades.......................................................................3Sección X. Formularios de Garantía................................................................3Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Garantía Bancaria).........................................................3Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Fianza)...........................................................................3Garantía de Cumplimiento (bancaria o fianza)................................................................................3Garantía por Pago de Anticipo (bancaria).......................................................................................3Garantía de Calidad de Obra (bancaria o fianza).............................................................................3Llamado a Licitación........................................................................................3

Mejoramiento de La Seguridad en la Red Vial de las Vías del Plan Puebla Panamá.

Señalización Vial de la Carretera CA 1, Tramos: Jicaro Galán – Choluteca y Choluteca – San Marcos de Colón.

2

Glosario

Contrato de Préstamo:

También llamado convenio de Financiación o Convenio de Préstamo, es el documento que firma el Prestatario con el Banco, mediante el cual el último otorga y el primero acepta un préstamo y donde se establecen los derechos y obligaciones de las partes.

Coordinador de proyecto BID:

Ingeniero Civil debidamente colegiado y solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, Consultor de la DGC/SOPTRAVI encargado de coordinar las acciones que se susciten entre SOPTRAVI y el BID.

Coordinador del proyecto:

Ingeniero Civil debidamente colegiado y solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, consultor de la firma especializada, encargado de coordinar las acciones que se susciten entre el Contratista, La Supervisión, GGPE y la DGC.

El Ministerio La Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) de la República de Honduras, representante del Gobierno.

Firma

Especializada:

Firma especializada en gerencia y seguimiento de proyectos que le da apoyo al GGPE.

GGPE Grupo Gerencial de Proyectos y Ejecución, dependiente de la Dirección General de Carreteras, (SOPTRAVI) encargado de coordinar y velar por la ejecución del proyecto.

INCOTERMS: Normas Internacionales de Comercio.

La Dirección La Dirección General de Carreteras (DGC), dependencia de El Ministerio

La Supervisión: La Firma Consultora o Persona contratada para la supervisión del proyecto, denominado en algunos documentos como la Supervisión, también conocido como Director de Obra.

Oferente: Es el que presenta una oferta en una licitación. Otros términos sinónimos son: licitador, postulante, proponente, proveedor, postor, contratista, etc.

OPEP Organización de Países Exportadores de Petroleo.

Protesta: Es todo reclamo, objeción, impugnación, rechazo u otra manifestación de disconformidad, presentado por escrito por un oferente durante cualquier etapa del proceso de licitación, ya sea ante alguna autoridad competente del país donde se lleve a cabo la adquisición o directamente ante el Banco.



3

Sección I. Instrucciones a los Oferentes

Indice de CláusulasA. Disposiciones Generales........................................................................................31......................Alcance de la licitación...............................................................................................32. ...................Fuente de fondos........................................................................................................33. ....................Fraude y corrupción....................................................................................................34. ....................Oferentes elegibles.....................................................................................................35......................Calificaciones del Oferente.........................................................................................36......................Una Oferta por Oferente..............................................................................................37......................Costo de las propuestas...............................................................................................38......................Visita al Sitio de las obras...........................................................................................3B. Documentos de Licitación......................................................................................39......................Contenido de los Documentos de Licitación.................................................................310....................Aclaración de los Documentos de Licitación................................................................311....................Enmiendas a los Documentos de Licitación..................................................................3C. Preparación de las Ofertas.....................................................................................312....................Idioma de las Ofertas..................................................................................................313....................Documentos que conforman la Oferta..........................................................................314....................Precios de la Oferta....................................................................................................315....................Monedas de la Oferta y pago.......................................................................................316....................Validez de las Ofertas.................................................................................................317....................Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Declaración de Mantenimiento de la Oferta...318....................Ofertas alternativas de los Oferentes............................................................................319....................Formato y firma de la Oferta.......................................................................................3D. Presentación de las Ofertas...................................................................................320....................Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas........................................................321....................Plazo para la presentación de las Ofertas......................................................................322....................Ofertas tardías............................................................................................................323....................Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas...........................................................3E. Apertura y Evaluación de las Ofertas.....................................................................324....................Apertura de las Ofertas...............................................................................................325....................Confidencialidad........................................................................................................326....................Aclaración de las Ofertas............................................................................................327....................Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento...............................................328....................Corrección de errores..................................................................................................3



4

29....................Moneda para la evaluación de las Ofertas.....................................................................330....................Evaluación y comparación de las Ofertas.....................................................................331....................Preferencia Nacional...................................................................................................3F. Adjudicación del Contrato.......................................................................................332....................Criterios de Adjudicación............................................................................................333....................Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier o todas las Ofertas......334....................Notificación de Adjudicación y firma del Contrato.......................................................335....................Garantía de Cumplimiento..........................................................................................336....................Pago de anticipo y Garantía.........................................................................................337………… Conciliador................................................................................................................3



5

6

Instrucciones a los Oferentes (IAO)

A. Disposiciones Generales

1. Alcance de la licitación

1.1 El Contratante, según la definición que consta en las “Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Sección II, “Datos de la Licitación” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construcción de las Obras que se describen en los DDL y en la Sección VI, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC). El nombre y el número de identificación del Contrato están especificados en los DDL y en las CEC.

1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha Prevista de Terminación especificada en los DDL y en la subcláusula 1.1 (r) de las CEC.

1.3 En estos Documentos de Licitación:

(a) el término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por ejemplo, por correo, por correo electrónico, facsímile, telex) con prueba de recibido;

(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) “día” significa día calendario.

2. Fuente de fondos 2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una parte de los fondos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)(en lo adelante denominado el “Banco”) identificado en los DDL, para sufragar parcialmente el costo del Proyecto identificado en los DDL, a fin de cubrir los gastos elegibles en virtud del Contrato para las Obras. El Banco efectuará pagos solamente a solicitud del Prestatario y una vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones del Contrato de Préstamo. Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato. Salvo que el Banco acuerde expresamente con otra cosa, nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá derecho alguno sobre los fondos del préstamo.

7

Sección I: Instrucciones a los Oferentes (IAO)

3. Fraude y corrupción

3.1 El Banco exige que todos los Oferentes están obligados a seguir las Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco. En particular, el Banco exige que todos los prestatarios (incluyendo los beneficiarios de una donación), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, firmas consultoras y consultores individuales (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de adquisición y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de: (a) soborno; (b) extorsión o coerción; (c) fraude; y (d) colusión. Las definiciones que se transcriben a continuación corresponden a los tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no son exhaustivas. Por esta razón, el Banco también adoptará medidas en caso de hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupción, aunque no estén especificados en la lista siguiente. El Banco aplicará en todos los casos los procedimientos establecidos en la Cláusula 3.1 (c).

(a) El Banco define las expresiones que se indica a continuación:

i. “Soborno”, que significa ofrecer o dar algo de valor con el fin de influir sobre las acciones o las decisiones de terceros, o el de recibir o solicitar cualquier beneficio a cambio de la realización de acciones u omisiones vinculadas al cumplimiento de deberes;

(ii) “Extorsión o coerción”, que significa obtener alguna cosa, obligar a la realización de una acción o de influenciar una decisión por medio de intimidación, amenaza o el uso de la fuerza, pudiendo el daño eventual o actual recaer sobre las personas, su reputación o sobre los bienes;

(iii) “Fraude”, que significa todo acto u omisión que intente tergiversar la verdad con el fin de inducir a terceros a proceder asumiendo la veracidad de lo manifestado, para obtener alguna ventaja injusta o causar daño a un tercero;

(iv) “Colusión”, que significa un acuerdo secreto entre dos o más partes realizado con la intención de defraudar o causar



8


daño a una persona o entidad o de obtener un fin ilícito;

(b) Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos administrativos del Banco, cualquier firma, entidad o persona oferente o participando en un proyecto financiado por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, firmas consultoras, consultores individuales, prestatarios (incluyendo beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores, contratistas (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha cometido un acto de fraude o corrupción vinculado con un proyecto financiado por el Banco, el Banco podrá:

(i) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato o de un contrato adjudicado en un proceso financiado por el Banco;

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que existe evidencia suficiente para comprobar el hallazgo de que un empleado, agente o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido un acto de fraude o corrupción;

(iii) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas en un plazo que el Banco considere razonable y de conformidad con las garantías de debido proceso establecidas en la legislación del país prestatario;

(iv) emitir una amonestación en el formato de una carta formal de censura a la conducta de la firma, entidad o individuo;

(v) declarar a una persona, entidad o firma como inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que se le adjudiquen contratos bajo proyectos financiados por el Banco, excepto bajo aquellas condiciones que el Banco considere apropiadas;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las



9


circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de otras sanciones.

(c) El Banco ha establecido procedimientos administrativos para los casos de denuncias de fraude y corrupción dentro del proceso de adquisiciones o la ejecución de un contrato financiado por el Banco, los cuales están disponibles en el sitio virtual del Banco (www.iadb.or g ). Para tales propósitos cualquier denuncia deberá ser presentada a la Oficina de Integridad Institucional (OII) para la realización de la correspondiente investigación. Las denuncias deberán ser presentadas confidencial o anónimamente.

(d) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la participación de los Oferentes en el proceso de adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las políticas del Banco aplicables en materia de fraude y corrupción que se describen en esta Cláusula 3.1.

(e) Cualquiera de las sanciones descritas en el literal b) de esta Cláusula serán impuesta por el Banco en forma pública.

3.2 El Banco tendrá el derecho a exigir que en los contratos financiados por un préstamo o donación del Banco, se incluya una disposición que exija que los Oferentes permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por auditores designados por el Banco. Para estos efectos, el Banco tendrá el derecho a exigir que los Oferentes: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con los proyectos financiados por el Banco por un período de cinco (5) años luego de terminado el trabajo; (ii) solicitar la entrega de todo documento necesario para la investigación de fraude y corrupción, y la disponibilidad de los individuos o empleados o agentes de las firmas que tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes de personal del Banco. Si los Oferentes se rehúsan a cumplir con alguna solicitud del Banco, el Banco podrá tomar, a su exclusivo criterio, medidas



10


apropiadas contra los Oferentes.

3.3 Los Oferentes deberán declarar y garantizar:

(a) que han leído y entendido la prohibición sobre actos de fraude y corrupción dispuesta por el Banco y se obligan a observar las normas pertinentes;

(b) que no han incurrido en ninguna infracción de las políticas sobre fraude y corrupción descritas en este documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de adquisición o negociación del contrato o cumplimiento del contrato;

(d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni han sido declarados culpables de delitos vinculados con fraude o corrupción;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con fraude o corrupción;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con el contrato o el contrato financiado por el Banco;

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de cualquiera o de un conjunto de medidas que se describen en la Cláusula 3.1 (b).

4. Oferentes elegibles

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los Oferentes originarios de países no miembros del Banco serán descalificados de participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En la Sección III de este documento se indican los países miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de los bienes y servicios. Los oferentes de un país miembro del Banco, al igual que los bienes suministrados, no serán elegibles si:

(a) las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario



11


prohíbe relaciones comerciales con ese país; o

(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del Prestatario prohíba las importaciones de bienes de ese país o cualquier pago a personas o entidades en ese país

4.2 Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de interés serán descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso de licitación si ellos:

(a) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán en la licitación para la adquisición de los bienes objeto de estos Documentos de Licitación; o

(b) presentan más de una oferta en este proceso licitatorio, excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas bajo la cláusula 13 de las IAO. Sin embargo, esto no limita la participación de subcontratistas en más de una oferta

4.3 Un Oferente que ha sido declarado inelegible para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco durante el periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo a lo establecido en la cláusula 3 de las IAO, será descalificado.

4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Prestatario.

4.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contratante razonablemente la solicite.

5. Calificaciones del 5.1 Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV, “Formularios



12


Oferente de la Oferta”, una descripción preliminar del método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo planos y gráficas, según sea necesario.

5.2 Si se realizó una precalificación de los posibles Oferentes, sólo se considerarán las Ofertas de los Oferentes precalificados para la adjudicación del Contrato. Estos Oferentes precalificados deberán confirmar en sus Ofertas que la información presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de presentación de las Ofertas o, de no ser así, incluir con su Oferta cualquier información que actualice su información original de precalificación. La confirmación o actualización de la información deberá presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la Sección IV.

5.3 Si el Contratante no realizó una precalificación de los posibles Oferentes, todos los Oferentes deberán incluir con sus Ofertas la siguiente información y documentos en la Sección IV, a menos que se establezca otra cosa en los DDL:

(a) copias de los documentos originales que establezcan la constitución o incorporación y sede del Oferente, así como el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizándole a comprometer al Oferente;

(b) Monto total anual facturado por la construcción de las obras civiles realizadas en cada uno de los últimos cinco (5) años;

(c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en cada uno de los últimos cinco (5) años, y detalles de los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así como de los clientes que puedan ser contactados para obtener mayor información sobre dichos contratos;

(d) principales equipos de construcción que el Oferente propone para cumplir con el contrato;

(e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto técnico como administrativo propuesto para desempeñarse en el Sitio de las Obras;

(f) informes sobre el estado financiero del Oferente, tales como informes de pérdidas y ganancias e informes de auditoría de los últimos cinco (5) años;

(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de



13


trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y disponibilidad de otros recursos financieros);

(h) autorización para solicitar referencias a las instituciones bancarias del Oferente;

(i) información relativa a litigios presentes o habidos durante los últimos cinco (5) años, en los cuales el Oferente estuvo o está involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los resultados; y

(j) propuestas para subcontratar componentes de las Obras cuyo monto ascienda a más del diez (10) por ciento del Precio del Contrato. El límite máximo del porcentaje de participación de subcontratistas está establecido en los DDL.

5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) constituida por dos o más firmas deberán cumplir con los siguientes requisitos, a menos que se indique otra cosa en los DDL:

(a) la Oferta deberá contener toda la información enumerada en la antes mencionada Subcláusula 5.3 de las IAO para cada miembro de la APCA;

(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal para todos los socios;

(c) todos los socios serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios deberá ser designado como representante y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros de la APCA;

(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán exclusivamente con el socio designado;

(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio de la APCA firmado por todos lo socios o una Carta de Intención para formalizar el convenio de constitución de una APCA en caso de resultar seleccionados, la cual deberá ser firmada por todos los socios y estar acompañada de una copia del Convenio



14


propuesto.

5.5 Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes deberán cumplir con los siguientes criterios mínimos de calificación:

(a) tener una facturación promedio anual por construcción de obras por el período indicado en los DDL de al menos el múltiplo indicado en los DDL.

(b) demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción de por lo menos el número de obras indicado en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida durante el período indicado en los DDL (para cumplir con este requisito, las obras citadas deberán estar terminadas en al menos un setenta (70) por ciento);

(c) demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo esencial listado en los DDL (sea este propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero);

(d) contar con un Administrador de Obras con cinco años de experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cuales al menos tres años han de ser como Administrador de Obras; y

(e) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros compromisos contractuales y excluyendo cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, por un monto superior a la suma indicada en los DDL.

Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de una APCA podría ser causal para su descalificación.

5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación de conformidad con las Subcláusulas 5.5 (a) y (e) de las IAO; sin embargo, para que pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus integrantes debe cumplir al menos con el veinte y cinco por ciento (25%) de los requisitos mínimos para Oferentes individuales que se establecen en las Subcláusulas 5.5 (a), (b) y (e); y el socio designado como representante debe cumplir al menos con el cuarenta porciento (40%) de ellos. De no satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la APCA será rechazada. Para determinar la conformidad del Oferente



15


con los criterios de calificación no se tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos de los subcontratistas, salvo que se indique otra cosa en los DDL.

6. Una Oferta por Oferente

6.1 Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea individualmente o como miembro de una APCA. El Oferente que presente o participe en más de una Oferta (a menos que lo haga como subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan propuestas alternativas) ocasionará que todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.

7. Costo de las propuestas

7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con la preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante en ningún momento será responsable por dichos gastos.

8. Visita al Sitio de las obras

8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente.

B. Documentos de Licitación

9. Contenido de los Documentos de Licitación

9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la cláusula 11 de las IAO:

Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Sección II Datos de la Licitación (DDL)Sección III Países ElegiblesSección IV Formularios de la OfertaSección V Condiciones Generales del Contrato (CGC)Sección VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Sección VII Especificaciones y Condiciones de CumplimientoSección VIII PlanosSección IX Lista de CantidadesSección X Formularios de Garantías

10. Aclaración de los Documentos de

10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos de Licitación deberán solicitarlas al Contratante por



16


Licitación escrito a la dirección indicada en los DDL. El Contratante deberá responder a cualquier solicitud de aclaración recibida por lo menos 21 días antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas. Se enviarán copias de la respuesta del Contratante a todos los que compraron los Documentos de Licitación, la cual incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su origen.

11. Enmiendas a los Documentos de Licitación

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación mediante una enmienda.

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a todos los que compraron los Documentos de Licitación. Los posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.

11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta una enmienda en la preparación de sus Ofertas, el Contratante deberá extender, si fuera necesario, el plazo para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la Subcláusula 21.2 de las IAO.

C. Preparación de las Ofertas

12. Idioma de las Ofertas

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar redactados en el idioma que se especifica en los DDL.

13. Documentos que conforman la Oferta

13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por los siguientes documentos:

(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección IV);

(b) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO así se requiere;

(c) La Lista de Cantidades valoradas (es decir, con indicación de precios);

(d) El formulario y los documentos de Información para la Calificación;

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y



17


(f) cualquier otro material que se solicite a los Oferentes completar y presentar, según se especifique en los DDL.

14. Precios de la Oferta

14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas en la Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas presentada por el Oferente.

14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades. El Contratante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los demás precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades. Si hubiere correcciones, éstas se harán tachando, rubricando, y fechando los precios incorrectos y rescribiéndolos correctamente.

14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razón, hasta 28 días antes de la fecha del plazo para la presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la Oferta presentada por el Oferente.

14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estarán sujetos a ajustes durante la ejecución del Contrato si así se dispone en los DDL, en las CEC, y en las estipulaciones de la Cláusula 47 de las CGC. El Oferente deberá proporcionar con su Oferta toda la información requerida en las Condiciones Especiales del Contrato y en la Cláusula 47 de las CGC.

15. Monedas de la Oferta y pago

15.1 Los precios unitarios deberán ser cotizadas por el Oferente enteramente en la moneda del país del Contratante según se especifica en los DDL. Los requisitos de pagos en moneda extranjera se deberán indicar como porcentajes del precio de la Oferta (excluyendo las sumas provisionales) y serán pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a elección del Oferente.

15.2 Los tipos de cambio que utilizará el Oferente para determinar los montos equivalentes en la moneda nacional y establecer los porcentajes mencionados en la Subcláusula 15.1 anterior, será el tipo de cambio vendedor para transacciones similares establecido por la fuente estipulada en los DDL, vigente a la fecha correspondiente a 28 días antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas. El tipo de cambio aplicará para todos los pagos con el fin que el Oferente no corra ningún riesgo cambiario. Si el Oferente aplica otros tipos de cambio, las



18


disposiciones de la Cláusula 29.1 de las IAO aplicarán, y en todo caso, los pagos se calcularán utilizando los tipos de cambio cotizadas en la Oferta.

15.3 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las necesidades previstas en monedas extranjeras.

15.4 Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes aclaren sus necesidades en monedas extranjeras y que sustenten que las cantidades incluidas en los precios, si así se requiere en los DDL, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO.

16. Validez de las Ofertas

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado en los DDL.

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez por un plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes deberán ser por escrito. Si se ha solicitado una Garantía de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO, ésta deberá extenderse también por 28 días después de la fecha límite prorrogada para la presentación de las Ofertas. Los Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la garantía o se ejecute la Declaración de Mantenimiento de la Oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le permitirá que modifique su Oferta, excepto como se dispone en la Cláusula 17 de las IAO.

16.3 En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio), si el período de validez de las Ofertas se prorroga por más de 56 días, los montos pagaderos al Oferente seleccionado en moneda nacional y extranjera se ajustarán según lo que se estipule en la solicitud de extensión. La evaluación de las Ofertas se basará en el Precio de la Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes señalados.

17. Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Declaración de Mantenimiento de la Oferta

17.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, en el formulario original especificado en los DDL.

17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma estipulada en los DDL y denominada en la moneda del país del Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en cualquier otra moneda de libre convertibilidad, y deberá:



19


(a) a elección del Oferente, consistir en una carta de crédito o en una garantía bancaria emitida por una institución bancaria, o una fianza o póliza de caución emitida por una aseguradora o afianzadora;

(b) ser emitida por una institución de prestigio seleccionada por el Oferente en cualquier país. Si la institución que emite la garantía está localizada fuera del país del Contratante, ésta deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del Contratante que permita hacer efectiva la garantía;

(c) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Sección X, “Formularios de Garantía” u otro formulario aprobado por el Contratante con anterioridad a la presentación de la Oferta;

(d) ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la Cláusula 17.5 de las IAO;

(e) ser presentada en original (no se aceptarán copias);

(f) permanecer válida por un período que expire 28 días después de la fecha límite de la validez de las Ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Cláusula 16.2 de las IAO;

17.3 Si la Subcláusula 17.1 de las IAO exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente respondan a lo requerido en la cláusula mencionada, serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento.

17.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente después de que el Oferente seleccionado suministre su Garantía de Cumplimiento.

17.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se podrá ejecutar si:

(a) el Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la



20


Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la Subcláusula 16.2 de las IAO; o

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su Oferta, de conformidad con la Subcláusula 28 de las IAO;

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con:

(i) firmar el Contrato; o

(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada.

17.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá ser emitida en nombre de la APCAque presenta la Oferta. Si dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá ser emitida en nombre de todos y cada uno de los futuros socios de la APCA tal como se denominan en la carta de intención.



21


18. Ofertas alternativas de los Oferentes

18.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las Subcláusulas 18.1 y 18.2 de las IAO regirán y en los DDL se especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá:

(a) Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas alternativas conjuntamente con su Oferta básica. El Contratante considerará solamente las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta básica haya sido determinada como la Oferta evaluada de menor precio.

(b) Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta alternativa con o sin una Oferta para el caso básico. Todas las Ofertas recibidas para el caso básico, así como las Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la Sección VII, serán evaluadas sobre la base de sus propios méritos.

18.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la información necesaria para su completa evaluación por parte del Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los métodos de construcción propuestos y otros detalles pertinentes.

19. Formato y firma de la Oferta

19.1 El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de las IAO, el cual deberá formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. Además el Oferente deberá presentar el número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias.

19.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s) para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la Subcláusula 5.3 (a) de las IAO. Todas las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

19.3 La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del



22


Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberán ser rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

19.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta Oferta, y con la ejecución del contrato si el Oferente resulta seleccionado.

D. Presentación de las Ofertas

20. Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas

20.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por correo o entregarlas personalmente. Los Oferentes podrán presentar sus Ofertas electrónicamente cuando así se indique en los DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en los DDL para la presentación de dichas Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas personalmente, el Oferente pondrá el original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, que sellará e identificará claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, según corresponda, y que colocará dentro de un sobre exterior que también deberá sellar.

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:

(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección proporcionada en los DDL;

(b) llevar el nombre y número de identificación del Contrato indicados en los DDL y CEC; y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

20.3 Además de la identificación requerida en la Subcláusula 20.2 de las IAO, los sobres interiores deberán llevar el nombre y la dirección del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO.

20.4 Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.



23


21. Plazo para la presentación de las Ofertas

21.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la dirección especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.

21.2 El Contratante podrá extender el plazo para la presentación de Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de Licitación, de conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha límite.

22. Ofertas tardías 22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora límite para la presentación de las Ofertas especificada de conformidad con la Cláusula 21 de las IAO será devuelta al Oferente remitente sin abrir.

23. Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas

23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas mediante una notificación por escrito antes de la fecha límite indicada en la Cláusula 21 de las IAO.

23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la Oferta deberá ser preparada, sellada, identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 19 y 20 de las IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o “MODIFICACIÓN”, según corresponda.

23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán ser entregadas al Contratante en la dirección especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en la Clausula 21.1 de los DDL.

23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y la expiración del período de validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la Subcláusula 16.1 o del período prorrogado de conformidad con la Subcláusula 16.2 de las IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Garantía de la Oferta, según lo dispuesto en la cláusula 17 de las IAO.

23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar los precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de conformidad con esta cláusula, o incluyéndolas en la Oferta original.



24


E. Apertura y Evaluación de las Ofertas

24. Apertura de las Ofertas

24.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de retiro, sustitución y modificación de Ofertas presentadas de conformidad con la Cláusula 23, en acto público con la presencia de los representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los DDL. El procedimiento para la apertura de las Ofertas presentadas electrónicamente si las mismas son permitidas de conformidad con la Subcláusula 20.1 de las IAO, estarán indicados en los DDL.

24.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”. No se abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificación aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la cláusula 23 de las IAO.

24.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y notificará por línea electrónica cuando corresponda, y registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y cualquier otro detalle que el Contratante considere apropiado. Ninguna Oferta o notificación será rechazada en el acto de apertura, excepto por las Ofertas tardías de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. Las sustituciones y modificaciones a las Ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 23 de las IAO que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.

24.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas que incluirá el registro de las ofertas leídas y toda la información dada a conocer a los asistentes de conformidad con la Subcláusula 24.3 de las IAO y enviará prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron ofertas puntualmente.

25. Confidencialidad 25.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, información relacionada con el examen, aclaración, evaluación, comparación de las Ofertas, ni la recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya publicado la adjudicación del Contrato al Oferente



25


seleccionado de conformidad con la Subcláusula 34.4 de las IAO. Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su Oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito.

26. Aclaración de las Ofertas

26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 28 de las IAO.

27. Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento

27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el Contratante determinará si cada una de ellas:

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la cláusula 4 de las IAO;

(b) ha sido debidamente firmada;

(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta si se solicitaron; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación.

27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de Licitación sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o las



26


obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación.

27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación, será rechazada por el Contratante y el Oferente no podrá posteriormente transformarla en una oferta que cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación mediante la corrección o el retiro de las desviaciones o reservas.

28. Corrección de errores

28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos de losDocumentos de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente manera:

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en palabras y

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la expresión del decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario.

28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de Mantenimiento de su Oferta o ejecutarse la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Subcláusula 17.5 (b) de las IAO.

29. Moneda para la evaluación de las Ofertas

29.1 Las Ofertas serán evaluadas como sean cotizadas en la moneda del país del Contratante, de conformidad con la Subcláusula 15.1 de las IAO, a menos que el Oferente haya usado tipos de cambio diferentes de las establecidas de conformidad con la Subcláusula 15.2 de las IAO, en cuyo caso, primero la Oferta se convertirá a los montos pagaderos en diversas monedas aplicando los tipos de cambio cotizados en la Oferta, y después se reconvertirá a la moneda del país



27


del Contratante, aplicando los tipos de cambio estipulados de conformidad con la Subcláusula 15.2 de las IAO.

30. Evaluación y comparación de las Ofertas

30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine que cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO.

30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera:

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la Cláusula 28 de las IAO;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades pero incluyendo los trabajos por día, siempre que sus precios sean cotizados de manera competitiva;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de conformidad con la cláusula 18 de las IAO; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la Subcláusula 23.5 de las IAO.

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los documentos de licitación o que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

30.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC, durante el período de ejecución del Contrato.

31. Preferencia Nacional

31.1 No se aplicará un márgen de preferencia para comparar las ofertas de los contratistas nacionales con las de los contratistas extranjeros

IAO



28


F. Adjudicación del Contrato

32. Criterios de Adjudicación

32.1 De conformidad con la Cláusula 33 de las IAO, el Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante haya determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación y que representa el costo evaluado como más bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente (a) es elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y (b) está calificado de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 5 de las IAO.

33. Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier o todas las Ofertas

33.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 32, el Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a cancelar el proceso de licitación y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión del Contratante.

34. Notificación de Adjudicación y firma del Contrato

34.1 Antes de la expiración de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, el Contratante le notificará por escrito la decisión de adjudicación del contrato al Oferente cuya Oferta haya sido aceptada. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la “Carta de Aceptación”) deberá estipular el monto que el Contratante pagará al Contratista por la ejecución, cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato

34.2 La Carta de Aceptación dará por constituido el Contrato, supeditado a la presentación de la Garantía de Cumplimiento por el Oferente, de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 35 de las IAO, y a la firma del Contrato, de conformidad con la Subcláusula 34.3 de las IAO.

34.3 El Contrato incorporará todos los acuerdos entre el Contratante y el Oferente seleccionado. Dentro de los 28 días siguientes a la fecha de la Carta de Aceptación, el Contratante firmará y enviará el Contrato al Oferente seleccionado. Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido el Contrato, el Oferente seleccionado deberá firmarlo y enviarlo al Contratante.

34.4 El Contratante publicará en el portal en línea del “UNDB” (United Nations Development Business) y en el sitio de Internet del Banco los resultados de la licitación, identificando la Oferta y los números de los lotes y la siguiente información: (i) el nombre de cada



29


Oferente que presentó una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, así como la duración y un resumen del alcance del contrato adjudicado. Después de la publicación de la información relativa a la adjudicación del contrato, los Oferentes no seleccionados podrán solicitar por escrito al Contratante una reunión informativa a fin de obtener explicaciones de las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El Contratante responderá prontamente por escrito a cada Oferente no seleccionado que tras la publicación de los detalles de la adjudicación del contrato, solicite por escrito explicaciones de las razones por las cuales su Oferta no fue seleccionada.

35. Garantía de Cumplimiento

35.1 Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido la Carta de Aceptación, el Oferente seleccionado deberá firmar el contrato y entregar al Contratante una Garantía de Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la forma (garantía bancaria o fianza) estipulada en los DDL, denominada en los tipos y proporciones de monedas indicados en la Carta de Aceptación y de conformidad con las CGC.

35.2 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente seleccionado es una garantía bancaria, ésta deberá ser emitida, a elección del Oferente, por un banco en el país del Contratante, o por un banco extranjero aceptable al Contratante a través de un banco corresponsal con domicilio en el país del Contratante.

35.3 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente seleccionado es una fianza, ésta deberá ser emitida por una compañía afianzadora que el Oferente seleccionado haya verificado que es aceptable para el Contratante.

35.4 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las Subcláusulas 35.1 y 34.3 de las IAO constituirá base suficiente para anular la adjudicación del contrato y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o ejecutar la Declaración de Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el Contrato y presente la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 35.1 de las IAO, el Contratante comunicará el nombre del Oferente seleccionado a todos los Oferentes no seleccionados y les devolverá las Garantías



30


de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 17.4 de las IAO.

36. Pago de anticipo y Garantía

36.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al monto máximo establecido en los DDL. El pago del anticipo deberá ejecutarse contra la recepción de una garantía. En la Sección X “Formularios de Garantía” se proporciona un formulario de Garantía Bancaria para Pago de Anticipo.

37. Conciliador 37.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo el Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le pagarán los honorarios por hora estipulados en los DDL, más gastos reembolsables. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con esta propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta. Si en la Carta de Aceptación el Contratante no expresa estar de acuerdo con la designación del Conciliador, el Conciliador deberá ser nombrado por la autoridad designada en los DDL y las CEC, a solicitud de cualquiera de las partes.



31

Sección II. Datos de la Licitación Los siguientes Datos de la Licitación (DDL) complementan las disposiciones de las Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las IAO.


IAO 1.1 El Contratante es: Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI)

Las Obras son:El proyecto consiste en ejecutar la Señalización Vial de la carretera CA 1 en los tramos: Jicaro Galán -Choluteca y Choluteca - San Marcos de Colón. La señalización horizontal deberá realizarse usando pintura termoplástica y el suministro y colocación de las respectivas vialetas reflectivas. El suministro y colocación del señalamiento vertical a lo largo de cada tramo, lo que incluye señales preventivas, reglamentarias, informativas y de kilometraje. Asimismo incluye la colocación de dispositivos de seguridad en los sitios de la carretera que sean requeridos para dar mayor seguridad a los usuarios de las vías.

La longitud total a señalizar con el presente proyecto es de 100.00 kms.

Toda la señalización a utilizar debe cumplir con las especificaciones del Manual de la SIECA que sean aplicables y las especificaciones especiales.

Este proyecto será financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo BID mediante el Préstamo BID 1565/SF-HO. A través de la Categoría 2.2 Seguridad Vial en las Vías del Plan Puebla Panamá de dicho préstamo.

El nombre e identificación del contrato son:Señalización Vial de la Carretera CA 1, Tramos: Jicaro Galán – Choluteca y Choluteca – San Marcos de Colón.

IAO 1.2 La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es:El plazo estimado para la construcción es NOVENTA (90) DíAS a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio.

32

Sección II. Datos de la Licitación

IAO 2.1 El Prestatario es:Gobierno de la República de Honduras.

IAO 2.1 La expresión “Banco” utilizada comprende al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los requerimientos del Banco y de los fondos administrados son identicos con excepción de los paises elegibles en donde la membresía es diferente (Ver Sección Países Elegibles). Las referencias en este documento a “préstamos” abarca los instrumentos y metodos de financiamiento, las cooperaciones tecnicas (CT), y los financiamientos de operaciones. Las referencias a los “Contratos de Prestamo” comprenden todos los instrumentos legales por medio de los cuales se formalizan las operaciones del Banco. El préstamo del Banco es: Programa de Mejoramiento del Corredor Atlántico del Plan Puebla Panamá (Tramos de la Carretera CA-5Norte)Número: PRESTAMO BID 1565/SF-HOFecha: 14 de Julio de 2004

IAO 2.1 El nombre del Proyecto es:Mejoramiento de la Seguridad en la Red Vial en las Vías del Plan Puebla Panamá. Señalización Vial de la Carretera CA-1, tramos: Jicaro Galán- Choluteca, Choluteca – San Marcos de Colón.

IA0.5.3 La información solicitada a los Oferentes en la Subcláusula 5.3 de las IAO se modifica de la siguiente manera: Se suprime el contenido del inciso (e), se mantienen los demas incisos de dicha subclausula.

IAO 5.3 (j) El porcentaje máximo de participación de subcontratistas es: el que señala la Ley de Contratación del Estado de Honduras.

IAO 5.4 Los requisitos para la calificación de las APCAs en la Subcláusula 5.4 de las IAO se modifican de la siguiente manera: “Ninguna”

IAO5.5(a) El multiplo es 1.5, es decir que la facturación promedio anual considerando el período aquí indicado debe ser al menos 1.5 veces el presupuesto estimado para la ejecución del proyecto.El periodo es cinco (5) años

IAO5.5(b) El numero de obras es dos (2) como contratista principal o cuatro (4) como subcontratista.El periodo es cinco (5) años para ambos casos.

IAO5.5(c) El equipo esencial que deberá tener disponible el Oferente seleccionado para ejecutar el Contrato es: El equipo mecánico para limpieza y barrido



33


El equipo para la fusión del material Equipos manuales o autopropulsados para la aplicación de demarcación y el

sembrado de microesferas. Equipo Manual compuesto por vehículo de carga. Equipo autopropulsado

IAO 5.5 (d) Se elimina el contenido del inciso (d)

IAO 5.5 (e) Coeficiente medio de Liquidez:

(Activo a corto plazo/ Pasivo a corto plazo) deberá ser mayor que uno (1.00). Coeficiente medio de Endeudamiento :

(Total Pasivo/ Total Activo) menor que cero punto noventa (0.90). Coeficiente medio de Rentabilidad: (Utilidades antes de Impuestos / Total del

Ingreso) igual o mayor que Uno por ciento (1%) Capital de Trabajo:

Disponibilidades de acuerdo al estado financiero del último año (2006).

IAO 5.6 “No se tendrán” en cuenta la experiencia y los recursos de los Subcontratistas.

B. Documentos de Licitación

IAO 10.1 La dirección del Contratante para solicitar aclaraciones es:

Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, (SOPTRAVI)Dirección General de Carreteras (DGC)Atención: Ing. Melvin Omar MarínezEdificio de la DGC.Barrio La Bolsa, Comayagüela, M.D.C.Honduras, C.A.

Teléfonos: DGC (504) 225-1703, Fax: (504) 225-0194 GGPE (504) 225-1490/4949, Fax (504) 225-4967

Correo Electrónico: [email protected] enviar copia a [email protected]



mailto:[email protected]



34


La dirección del Contratante para solicitar aclaraciones es:

Atención: Ing. Melvin Omar Martínez, Director General de CarreterasSOPTRAVI, Dirección General de Carreteras (DGC), 2do. Pis, Grupo Gerencial de Proyectos y Ejecución Barrio la Bolsa, Comayagüela, Honduras C.A.Teléfono DGC: (504) 225-1703, Fax: (504) 225-0194Teléfono GGPE: (504) 225-1490, 225-4949, Fax (504) 225-4967

Correo Electrónico: [email protected] Enviar copia a [email protected]

Período de Aclaración a los Documentos (Preguntas y Respuestas):

Todo Oferente que requiera aclaración de los Documentos de Licitación podrá solicitarla por escrito al Contratante en la dirección arriba indicada, a más tardar catorce (14) días calendario antes de que venza el plazo para la presentación de las Solicitudes. El Contratante responderá a toda petición de aclaración de los documentos de Licitación que reciba, vía comunicación escrita, a más tardar diez (10) días calendario antes de que venza el plazo para la presentación de las Solicitudes.

C. Preparación de las OfertasIAO 12.1 El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es:

Español

IAO 13.1 Los Oferentes deberán presentar los siguientes materiales adicionales con su Oferta:

1. Formulario de Declaración Jurada2. Formulario de Plan de Trabajo y Equipo3. Análisis de Precios Unitarios, Presupuestos de Materiales, Mano de Obra y

Equipo.4. El documento de licitación

La presentación de los documentos debe ser de acuerdo al orden en que se describen en los incios (a), (b), (c), (d) y numerales: 1., 2., 3. y 4. de esta Cláusula.

Las fichas de análisis de precios unitarios deberán ser elaboradas conforme se establece en la Cláusula CGC 38.3 de las CEC. El precio unitario que resulte del análisis de costos debe coincidir o ser aproximadamente igual al aplicado en




35


la Lista de Cantidades valoradas, de no ser así deberá ser corregida la ficha de costos antes de que se haga la adjudicación del contrato y deberá constar en el Informe de la Comisión Evaluadora. El precio que prevalecerá es el aplicado en la Lista de Cantidades valoradas.

Para facilidad del Oferente y compatibilidad con la Dirección, se recomienda el uso de un Software moderno de Costos y Presupuestos, que sea capaz de realizar el análisis de precios unitarios en la forma requerida y emitir los reportes en formatos similares a los solicitados o exportar la información a una hoja electrónica de Excel para adaptar la información al formato de oferta.

Los “Documentos que conforman la Oferta”, deben ser presentados de acuerdo a los formatos que se incluyen en la “Sección IV Formularios de la Oferta” y “Sección X Formularios de Garantías”.

IAO 14.4 Los precios unitarios “no estarán” sujetos a ajustes de precio de conformidad con la cláusula 47 de las CGC.

El oferente debe hacer las proyecciones que considere pertinentes para compensar los incrementos de precios de todos aquellos insumos relevantes para la ejecución del proyecto que considere pueden tener variaciones de precio durante el plazo previsto entre la presentación de la oferta y la finalización de las obras.

IAO 14.5 Se adiciona esta sub-cláusula:

Costo de Avisos y Publicaciones.- El Oferente deberá incluir en su oferta disgregado en los precios unitarios de las diferentes actividades de obra, el costo de los avisos y publicaciones establecidos en la Cláusula 19 de las Condiciones Especiales del Contrato.

IAO 15.1 La moneda del País del Contratante es: Lempira

El monto del contrato será pagado 100% en Lempiras.



36


IAO 15.2 La fuente designada para establecer las tasas de cambio será:

Banco Central de Honduras

Fecha del Tipo de Cambio: 20 días calendario antes del último plazo fijado para la presentación de ofertas.

IAO 15.4 Los Oferentes “no tendrán” que demostrar que sus necesidades en moneda extranjera incluidas en los precios unitarios son razonables y se ajustan a los requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO

IAO 16.1 El período de validez de las Ofertas será de:Ciento veinte (120) días calendario a partir de la fecha de apertura de las ofertas establecida por el Contratante.

IAO 17.1 La Oferta deberá incluir una Garantía de Mantenimiento emitida por un banco o una aseguradora utilizando el formulario para garantía de la Oferta (garantía bancaria o fianza) incluido en la Sección X “Formularios de Garantía”. La Garantía de la Oferta será por el monto indicado en la Sub-Cláusula IAO 17.2

La institución garante debe ser un banco reconocido o una empresa aseguradora debidamente establecidos en el sistema bancario de Honduras, pudiendo éste ser corresponsal de un Banco Extranjero, en una de las siguientes formas: garantía bancaria; carta de crédito irrevocable, un cheque de caja, un cheque certificado emitido por una entidad aceptable para el Contratante; o una fianza emitida por una aseguradora.

IAO 17.2 El monto de la Garantía de la Oferta es: Cuatrocientos veinticinco mil Lempiras (Lps.425,000.00). El periodo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta debe ser de ciento cincuenta (150) días calendario a partir de la fecha en que se reciban las ofertas.

IAO 18.1 “No se considerarán” Ofertas alternativas.

IAO 19.1 El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar es

El Original más tres (3) copias.

IAO 19.2 El documento de licitación también debe ser firmado (firma corta) en todas sus páginas y adjuntado a la Oferta.



37


D. Presentación de las Ofertas

IAO 20.1 Los Oferentes NO podrán presentar Ofertas electrónicamente

IAO 20.2 (a) Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante es:

Atención: Ing. Melvín Martínez, Director General de CarreterasSecretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, (SOPTRAVI)Dirección General de Carreteras (DGC)Edificio de la Secretaría, Salón de Usos Múltiples, 1er. Piso.Barrio La Bolsa, Comayagüela, M.D.C.Honduras, C.A.

Teléfonos: DGC (504) 225-1703, Fax: (504) 225-0194 y GGPE (504) 225-1490/4949, Fax (504) 225-4967

IAO 20.2 (b) Nombre y número de identificación del contrato tal como se indicó en la IAO 1.1 .

Señalización Vial en la Carretera CA 1, tramos: Jicaro Galán- Choluteca, Choluteca – San Marcos de Colón.

Proceso No. LPN-GGPE-DGC No. 01- 08 IAO 20.2 (c) La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DE:

día 2 de Abril de 2008 a las 10:00 A.M.

IAO 21.1 La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán:

día 2 de Abril de 2008 a las 10:00 A.M.



38


E. Apertura y Evaluación de las Ofertas

IAO 24.1 La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:

Barrio La Bolsa, Comayagüela, M.D.C.

Salón de Usos Múltiples de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), 1er Piso

Ciudad: Comayagüela M.D.C., HONDURAS

Fecha: 2 de Abril de 2008

Hora: 10:00 a. m., Hora oficial de la República de Honduras

IAO 30.2 (b) Excluyendo los trabajos por día o administración delegada.

F. Adjudicación del Contrato

IAO 34.1 Se adiciona lo siguiente:

A partir de la fecha de la notificación de los resultados, de presentarse el caso, los Oferentes tendrán un plazo de diez (10) días calendario, para interponer una protesta, reclamo o recurso. Dicha acción se presentará ante el Contratante y podrá también presentarse al Banco.

IAO 34 En caso de que el Oferente resultare adjudicatario, deberá presentar previo a la firma del contrato, en un período no mayor de 10 días calendario contados a partir de la fecha de adjudicación, los siguientes documentos:

1. Documentos de identificación personal del representante legal (fotocopia).

2. No haber sido objeto de sanción administrativa firme en expedientes por infracciones tributarias durante los últimos cinco años, constancia extendida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos.

3. Encontrarse al día en el pago de sus cotizaciones o contribuciones al Instituto Hondureño de Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en el Artículo 65, párrafo segundo, literal b) reformado de la Ley del Seguro Social, constancia extendida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social.



39


4. Constancia de la Procuraduría General de la República de no tener juicios o cuentas pendientes con el Estado de Honduras.

Si se trata de un Consorcio, el Oferente deberá presentar a el Contratante previo a la firma del Contrato los siguientes documentos legales:

1. En caso de consorcios el acuerdo o convenio por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su participación y su relación con el Contratante; así mismo deberá designar mediante poder mancomunado un representante o gerente único.

IAO 34.3 En relación a la Firma del Contrato, se procedera de la siguiente forma:

a) Cuando el BID haya dado la “No Objeción para la firma del Contrato”el Contratante enviará al Oferente Seleccionado, el contrato para la respectiva revisión. El Oferente Seleccionado deberá devolverlo con sus observaciones, si las tuviere, a más tardar dentro de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de recibido. La firma del contrato se hará cuando el Contratante le haga la notificación al Oferente Seleccionado de que ya está listo para ser suscrito, acto que se llevará a cabo en las oficinas del Contratante.

b) En caso que el Oferente Seleccionado no se presente a firmar el contrato en la fecha que le indique el Contratante, éste se reserva el derecho de anular la adjudicación y suscribir el contrato con el Oferente que haya quedado en segundo lugar.

IAO 35.1 La forma estándar de Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante será:

Puede ser “una Garantía Bancaria” o “una Fianza”, utilizando para ello el formulario respectivo incluido en la Sección X.Formularios de Garantía.

El monto y la fecha de presentación de esta garantía es conforme se indicada en la sub-cláusula CGC 52.1 de las CEC.



40


IAO 36.1 El pago de anticipo será por un monto máximo del veinte por ciento (20%) del monto del contrato excluyendo los imprevistos.La forma de pago será de acuerdo a lo indicado en las CEC Cláusula 51.1

IAO 37.1 El Conciliador que propone el Contratante es: el Conciliador será nombrado conforme al procedimiento indicado en la Cláusula CGC 25.2



41

Sección III. Países Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

Nota:. Las referencias en estos documentos al Banco incluyen tanto al BID, como a cualquier fondo administrado por el Banco.

A continuación se presentan 3 opciones de número 1) para que el Usuario elija la que corresponda dependiendo de donde proviene el Financiamiento. Este puede provenir del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) u, ocasionalmente, los contratos pueden ser financiados por fondos especiales que restringen aún mas los criterios para la elegibilidad a un grupo particular de países miembros, caso en el cual se deben determinar estos utilizando la última opción:

-----------------------------------

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo.

a) Países Prestatarios:

(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

b) Países no Prestatarios:

(i) Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, Suecia y Suiza.

--------------------------------

42


1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Fondo Multilateral de Inversiones.

a) Lista de Países:

i. Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Republica de Corea, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

--------------------------------------

1) Lista de Países de conformidad con el Acuerdo del Fondo Administrado:

(Incluir la lista de países)]

---------------------------------------

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos:

(i) es ciudadano de un país miembro; o(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona

fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.



43


Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos

C) Origen de los Servicios

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.



44


Sección IV. Formularios de la Oferta



45

1.Oferta

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el Oferente objeta al Conciliador propuesto por el Contratante en los Documentos de Licitación, deberá manifestarlo en su Oferta y presentar otro candidato opcional, junto con los honorarios diarios y los datos personales del candidato, de conformidad con la Cláusula 37 de las IAO.]

[fecha]

Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación y título del Contrato]

A: [nombre y dirección del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste], ofrecemos ejecutar el [nombre y número de identificación del Contrato] de conformidad con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda].

El Contrato deberá ser pagado de conformidad con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y, de haber sido solicitado, con el suministro de Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitación y especificados en los DDL.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, tenemos nacionalidad de países miembros del Banco de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las. En caso que el contrato de obras incluya el suministro de bienes y servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean originarios de países miembros del Banco.

No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el

Sección IV. Formulario de la Oferta 46Banco, bajo las leyes o normativas oficiales del País del Contratante, de conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a continuación:

Nombre y dirección del Agente

Monto y Moneda Propósito de la Comisión o Gratificación

_____________________ _____________________ _____________________

_____________________ _____________________ _____________________

_____________________ _____________________ _____________________

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

Firma Autorizada: ____________________________________________________________

Nombre y Cargo del Firmante: _________________________________________________

Nombre del Oferente: _________________________________________________________

Dirección: __________________________________________________________________



Sección IV. Formulario de la Oferta 47

2. Certificado del ProveedorCERTIFICADO DEL PROVEEDOR(BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO)

A:

Carta de Crédito del Banco Emisor No.

No. de Referencia del Banco Confirmador Señores:Entendemos que la venta de los bienes abarcados por nuestra (s) factura (s) descritos a continuación podrán ser financiados en su totalidad o en parte con un préstamo del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

Si ustedes lo desean, le presentaremos a la mayor brevedad una relación o relaciones ampliando la información sobre el origen de los bienes suministrados. La definición del término “origen” utilizado a continuación es la que figura en el Contrato.)

Por el presente certificamos que los bienes abarcados por dicha (s) factura (s) provienen del país indicado abajo y que fueron enviados al país comparador como sigue:

FACTURA(S) CONTRATO (S) U ORDEN (ES) DE COMPRA

MONEDA

COSTO DEL FLETE Y

SEGURO DE LOS BIENESNumero FECHA NUMERO FECHA

TOTAL

INFORMACION DE EMBARQUE (llenar esta parte según los INCOTERMS que correspondan) (*)

TIPO DE ENVIO (X)

MONEDA COSTO DEL FLETEAire Tierra Mar BANDERA DEL TRANSPORTADOR (País)

SUB-TOTAL

NOMBRE DEL PROVEEDOR ORIGEN DE LOS BIENES

PAIS MONEDACOSTO DE LOS BIENES

DIRECCION (No. CALLE, CIUDAD, ESTADO, ZONA POSTAL, PAIS)

Certificamos, además, que salvo los descuentos y rebajas, si los hay, que se indican en dichas facturas, órdenes de compra o contratos, no hemos pagado, ni convenido en pagar ni originado pagos al destinatario de dichas facturas, órdenes de compra o contratos o a ninguna otra persona o entidad (excepto a nuestros directores titulares, funcionarios y empleados, hasta el nivel de sus remuneraciones ordinarias), ningún descuento, reintegro, comisión, honorario u otro pago en relación con la venta de los bienes que abarcan dichas facturas, órdenes de compra o contratos, o para obtener los contratos para venderlas, excepto los aquí mencionados. (Si usted pagó o irá a pagar, adjunte una declaración).

SUB-TOTAL

INFORMACION SOBRE SEGURO (si los términos son CIP)

PAIS MONEDA COSTO DEL SEGURO

NOMBRE Y TITULO DEL FIRMANTE AUTORIZADO SUB-TOTAL

TOTAL

*El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios de nacionalidad establecidos en el Contrato. Este criterio de aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, seguro, montaje, ensamblaje, etc.) en los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.




CERTIFICADO DEL PROVEEDOREl certificado de proveedor deberá ser firmado por un oficial o el

Representante autorizado del proveedor. Países miembros del BID:ALEMANIA, ARGENTINA, AUSTRIA, BAHAMAS, BARBADOS, BELGICA, BELICE, BOLIVIA, BRASIL, CANADA, CHILE, COLOMBIA, COSTA RICA, CROACIA, DINAMARCA, ECUADOR, EL SALVADOR, ESLOVENIA, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, FINLANDIA, FRANCIA, GUATEMALA, GUYANA, HAITI, HONDURAS, ISRAEL, ITALIA, JAMAICA, JAPON, MEXICO, NICARAGUA, NORUEGA, PAISES BAJOS, PANAMA, PARAGUAY, PERU, PORTUGAL, REINO UNIDO, REPUBLICA DE COREA, REPUBLICA DOMINICANA, SUECIA, SUIZA, SURINAME, TRINIDAD Y TOBAGO, URUGUAY Y VENEZUELA.FIRMA

FECHA:




3. Información para la Calificación

[La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para calificar o para verificar la precalificación como se indica en la Cláusula 5 de las IAO. Esta información no se incorpora en el Contrato. Adjunte páginas adicionales si es necesario. Las secciones pertinentes en los documentos adjuntos deberán ser traducidas al español. Si la información es para verificar la precalificación, el Oferente deberá completar solamente la información que debe ser actualizada.

1. Firmas o miembros de APCAs

1.1 Incorporación, constitución o estatus jurídico del Oferente [adjunte copia de documento o carta de intención]

Lugar de constitución o incorporación: [indique]

Sede principal de actividades: [indique]

Poder del firmante de la Oferta [adjunte]

1.2 Los montos anuales facturados son: [indicar montos equivalentes en moneda nacional y año a que corresponden de conformidad con la Subcláusula 5.3(b) de las IAO]

1.3 La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es en [indique el número de obras e informacion que se especifica en la Subcláusula 5.3 (c) de las IAO] [En el cuadro siguiente, los montos deberán expresarse en la misma moneda utilizada para el rubro 1.2 anterior. También detalle las obras en construcción o con compromiso de ejecución, incluyendo las fechas estimadas de terminación. ]

Nombre del Proyecto y País

Nombre del Contratante y Persona a quien contactar

Tipo de obras y año de terminación

Valor del Contrato (equivalente en moneda

nacional)(a)

(b)

1.4 Los principales equipos de construcción que propone el Contratista son: [Proporcione toda la información solicitada a continuación, de acuerdo con la Subcláusula 5.3(d) de las IAO.]




Equipo Descripción, marca y antigüedad (años)

Condición, (nuevo, buen estado, mal estado) y cantidad de unidades

disponibles

Propio, alquilado mediante arrendamiento financiero

(nombre de la arrendadora), o por

comprar (nombre del vendedor)

(a)

(b)

1.5 Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan. [adjunte información biográfica, de acuerdo con la Clausula 9.1 de las CGC y en las CEC]. Incluya la lista de dicho personal en la tabla siguiente.

Cargo Nombre Años de Experiencia (general)

Años de experiencia en el cargo propuesto

(a)

1.6 Los informes financieros de los últimos 3 años (2005, 2006 y 2007): balances, estados de pérdidas y ganancias e informes de auditoría de los estados financieros, etc., que se adjuntan, en conformidad con la subcláusula IAO 5.3(f) son: [lístelos a continuación y adjunte las copias.]

1.7 La evidencia de acceso a recursos financieros de acuerdo con las subclausula 5.3(g) de las IAO es: [liste a continuación y adjunte copias de los documentos que corroboren lo anterior.]

1.8 Adjuntar autorización con Nombre, dirección, y números de teléfono, télex y facsímile para contactar bancos que puedan proporcionar referencias del Oferente, se adjunta en conformidad con la Subclausula 5.3(h) de las IAO [Adjunte la autorización]

1.9 La información sobre litigios pendientes en que el Oferente esté involucrado se incluye, en conformidad con la subcláusula 5.3(i) de las IAO.[Incluya la información en la tabla siguiente]

1.10 Los Contratistas propuestos y firmas participantes, de conformidad con la subcláusula 5.3 (j) son [indique la información en la tabla siguiente. Véase la Cláusula 7 de las CGC y 7 de las CEC].




Nombre de la(s) otra(s) Parte(s) Causa de la Controversia Monto en cuestión(a)

(b)

Secciones de las Obras Valor del Subcontrato SubContratista(nombre y dirección)

Experiencia en obras similares

(a)

(b)

1.11 Programa propuesto (metodología y programa de trabajo), y descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir con los requisitos de los Documentos de Licitación. [Adjunte.]

2. Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)

2.1 La información solicitada en los párrafos 1.1 a 1.10 anteriores debe ser proporcionada por cada socio de la APCA .

2.2 La información solicitada en el párrafo 1.11 anterior debe ser proporcionada por la APCA. [proporcione la información].

2.3 Deberá entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta para firmar la Oferta en nombre de la APCA

2.4 Deberá entregarse el Convenio celebrado entre todos los integrantes de la APCA (legalmente compromete a todos los integrantes) en el que consta que:

(a) todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

(b) se designará como representante a uno de los integrantes, el que tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los integrantes de la APCA; y

(c) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de los pagos, se manejará exclusivamente con el integrante designado como representante.

3. Requisitos adicionales

3.1 Los Oferentes deberán entregar toda información adicional requerida en los DDL.




4. Carta de Aceptación[En papel con membrete oficial del Contratante]

[La Carta de Aceptación será la base para la constitución del Contrato de conformidad con las cláusulas 34 y 35 de las IAO. Este formulario estándar de la Carta de Aceptación debe ser completado y enviado al Oferente seleccionado, sólo después de que la evaluación de la Oferta haya sido completada, supeditada a cualquiera revisión del Banco que se requiera en virtud del Contrato de Préstamo.]

[indique la fecha]

Número de Identificación y Título del Contrato [indique el número de identificación y el título del Contrato]

A: [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado]

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con fecha [indique la fecha] para la ejecución del [indique el nombre del Contrato y el número de identificación, tal como se emitió en las CEC] por el Precio del Contrato equivalente1 a [indique el monto en cifras y en palabras] [indique la denominación de la moneda], con las correcciones y modificaciones2 efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.

Por este medio les instruimos para que: (a) procedan con la construcción de las Obras mencionadas, de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los documentos del Contrato adjuntos, y (c) envíen la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Subcláusula 35.1 de las IAO y de conformidad con la Subcláusula 52.1 de las CGC.

Firma Autorizada ______________________________________________________________Nombre y Cargo del Firmante: ____________________________________________________Nombre de la Entidad: __________________________________________________________

Adjunto: Convenio

1 Suprimir "equivalente a" y agregar "de" si el precio del Contrato está expresado en una sola moneda.

2 Suprimir “correcciones y” o “y modificaciones”, si no corresponde. Remitirse a las Notas sobre el Formulario del Contrato (página siguiente).




5. ContratoCONTRATO DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL DEL PLAN PUEBLA PANAMÁSEÑALIZACION VIAL DE LA CARRETERA CA-1 , TRAMOS: JICARO GALAN-

CHOLUTECA Y CHOLUTECA-SAN MARCOS DE COLON

Nosotros JOSE ROSARIO BONANNO, hondureño, mayor de edad, casado, de este domicilio, con Tarjeta de Identidad No. 0101-1956-00310, actuando en su condición de Secretario de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), y por ende Representante del Estado de Honduras, nombrado mediante Acuerdo No. 002-2006 del Poder Ejecutivo, de fecha 27 de enero de 2006, y que en adelante en este acto se llamará “EL CONTRATANTE”, y (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DELCONTRATISTA) de nacionalidad ________________, mayor de edad, (estado civil), con Tarjeta de Identidad No.______________, actuando en su condición de Representante Legal de la Empresa _________________________, que en adelante se denominará “EL CONTRATISTA”, convenimos en celebrar y al efecto celebramos el presente Contrato de Construcción del Proyecto, MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL DEL PLAN PUEBLA PANAMÁSEÑALIZACION VIAL DE LA CARRETERA CA-1, TRAMOS: JICARO GALAN-CHOLUTECA Y CHOLUTECA-SAN MARCOS DE COLON, conforme a las consideraciones y acuerdos que a continuación se indican:

CONSIDERANDO: Que EL CONTRATANTE desea que EL CONTRATISTA ejecute el Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL DEL PLAN PUEBLA PANAMÁ SEÑALIZACION VIAL DE LA CARRETERA CA-1, TRAMOS: JICARO GALAN-CHOLUTECA Y CHOLUTECA-SAN MARCOS DE COLON” (en adelante denominadas “las Obras”) y ha aceptado la Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de Licitación para la ejecución de dichas Obras y la corrección de cualquier defecto de las mismas... LAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE:

PRIMERO:

El CONTRATANTE conviene en pagar al CONTRATISTA, en consideración a la ejecución y terminación de dicha obra y la corrección de los defectos y a la oferta presentada por EL CONTRATISTA, un monto máximo de _________________________ (monto en números), en lo sucesivo denominado "Precio del Contrato", pagadero en Lempiras.

SEGUNDO:

Las palabras y expresiones utilizadas en este Contrato, tendrán el mismo significado que en las respectivas Condiciones y Especificaciones del Contrato, establecidas en los documentos que lo integran. Los siguientes documentos son parte del presente Contrato y serán leídos e interpretados en forma conjunta:

a. Las Condiciones Generales del Contrato (Anexo No.1) de pág. ____ a pag. _____ b. Las Condiciones Especiales del Contrato (Anexo No.2) de pág. _____ a pag. _____c. El formulario de oferta y la lista actividades y cantidades valoradas (Anexo No.3) de pág. ___ a

pág.___



Sección IV. Formulario de la Oferta 54d. Las Especificaciones Especiales de Construcción contenidas en el Documento de Licitación No.

____________e. Especificaciones Generales para la Construcción, edición Diciembre1996 del Manual de Carreteras

de la Dirección General de Carreteras.f. Manual de la SIECAg. Planos de Construcciónh. El formulario de Declaración de Comisiones o Gratificaciones de la oferta presentada por el

Contratista. i. La notificación del CONTRATANTE al CONTRATISTA de que se le ha adjudicado el contrato.j. Los Documentos de Licitación, Adendas y Aclaraciones del proceso de licitación No.

_____________ TERCERO:

Como contraprestación a los pagos que el CONTRATANTE hará al CONTRATISTA en la forma indicada, en este contrato, el CONTRATISTA se obliga a construir las obras al CONTRATANTE y a subsanar los defectos de éstas de conformidad con las disposiciones del PRESENTE Contrato.

El CONTRATANTE se obliga a pagar al CONTRATISTA por la construcción de las obras de acuerdo a las cantidades de obra ejecutada y por la reparación de cualquier defecto que no sea imputable al CONTRATISTA, si lo hubiese, según el precio indicado en el presente Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con el mismo, dentro del plazo y en la forma prescritos en este mismo Contrato

EN FÉ de lo cual, las partes firman el presente Contrato enmarcado en las Leyes de la República de Honduras, en la Ciudad de Comayagüela M. D. C., el día _______________ del mes de __________ del año ______.

JOSE ROSARIO BONANNO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA)

Secretario de Estado en el Despachode Obras Publicas, Transporte y Vivienda

SOPTRAVI

EL CONTRATANTE

Representante Legal de la Empresa _____________

EL CONTRATISTA




6. Formulario de Declaración Jurada

Fecha: Préstamo No.: Llamado a licitación No.:

A: Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) Dirección General de Carreteras (DGC)Ing. Melvin Omar MartínezBarrio La Bolsa, Comayaguela M. D. C.

Yo, ________________________ mayor de edad, Representante Legal de la Firma Consultora _______________________________ mayor de edad, y con domicilio de _______________ declaro bajo juramente que no estoy impedido ni mi representada para contratar con el Estado de Honduras ni comprendido en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado (*).

Y, para los fines pertinentes extiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los ___________ del mes de ____________ del ___________.

____________________________Firma Representante Legal

___________________________Nombre

Esta Declaración debe ser autenticada por un Abogado y Notario Público, debidamente colegiado.




7. Formularios de Análisis de Precios Unitarios, presupuestos de materiales, mano de obra y equipo

Membrete de la Empresa OferenteANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:

ACTIVIDAD: UNIDAD: FECHA:

DESCRIPCION UNID RENDIMIENTO P.U. Total (Lps.)

A.- MATERIALES

Total Impuestos (Lps.)Total Materiales (Lps.) 0.00

B.- MANO DE OBRA

Total Mano de Obra (Lps.)C.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Total (Lps.)RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS

Materiales % 0.00Mano de Obra % 0.00Equipo y Herramientas % 0.00

Total Costo Directo (Lps.) 0.00COSTOS INDIRECTOS

Gastos Generales y Administración %Utilidad %

Total Costo Indirecto (Lps.) 0.00

TOTAL PRECIO UNITARIO

NOTAS:1) El desglose de precios unitarios debe ser elaborado conforme se establece en las CEC. Los rendimientos deben

indicar que cantidad de materiales, de horas-hombre y horas-equipo, se requieren para ejecutar “una unidad de la actividad respectiva”.

2) El orden de presentación de las fichas de costos debe ser igual al orden de los conceptos de obra en la “Lista de Cantidades Valoradas”.

Membrete de la Empresa OferentePRESUPUESTO DE MATERIALES




PROYECTO:UBICACIÓN: Fecha:

Item Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

TOTAL MATERIALES

Membrete de la Empresa OferentePRESUPUESTO DE MANO DE OBRA

PROYECTO:

Mejoramiento de La Seguridad en la Red Vial de las Vías del Plan Puebla Panamá. Señalización Vial de la Carretera CA 1, Tramos: Jicaro Galán – Choluteca y

Choluteca – San Marcos de Colón.

Sección IV. Formulario de la Oferta 58UBICACIÓN: Fecha:

Item Categoría Horas -Hombre

Precio Unitario

Precio Total

TOTAL MANO DE OBRA

Membrete de la Empresa OferentePRESUPUESTO DE EQUIPO




PROYECTO:UBICACIÓN: Fecha:

Item Descripción del equipo Cantidad Horas

Precio Unitario

Precio Total

(Lps/Hr) (Lps)

TOTAL EQUIPO y Herramientas

Sección V. Condiciones Generales del ContratoIndice de Cláusulas

A. Disposiciones Generales..............................................................................3



Sección IV. Formulario de la Oferta 601......................Definiciones.............................................................................................................32. ....................Interpretación...........................................................................................................33......................Idioma y Ley Aplicables..........................................................................................34......................Decisiones del Gerente de Obras.............................................................................35......................Delegación de funciones..........................................................................................36......................Comunicaciones.......................................................................................................37......................Subcontratos.............................................................................................................38......................Otros Contratistas.....................................................................................................39......................Personal....................................................................................................................310....................Riesgos del Contratante y del Contratista................................................................311....................Riesgos del Contratante...........................................................................................312....................Riesgos del Contratista............................................................................................313....................Seguros.....................................................................................................................314....................Informes de investigación del Sitio de las Obras.......................................................315....................Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato...................................316....................Construcción de las Obras por el Contratista.............................................................317....................Terminación de las Obras en la fecha prevista...........................................................318....................Aprobación por el Gerente de Obras.......................................................................319....................Seguridad.................................................................................................................320....................Descubrimientos......................................................................................................321....................Toma de posesión del Sitio de las Obras.................................................................322....................Acceso al Sitio de las Obras.....................................................................................323....................Instrucciones, Inspecciones y Auditorías.................................................................324....................Controversias...........................................................................................................325....................Procedimientos para la solución de controversias...................................................326....................Reemplazo del Conciliador......................................................................................3B. Control de Plazos.........................................................................................327. …………..Programa..................................................................................................................328....................Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación........................................................329....................Aceleración de las Obras.........................................................................................330....................Demoras ordenadas por el Gerente de Obras...........................................................331....................Reuniones administrativas.......................................................................................332....................Advertencia Anticipada...........................................................................................3C. Control de Calidad.......................................................................................333....................Identificación de Defectos.......................................................................................334....................Pruebas.....................................................................................................................335....................Corrección de Defectos............................................................................................336....................Defectos no corregidos............................................................................................3D. Control de Costos........................................................................................337....................Lista de Cantidades..................................................................................................338....................Modificaciones en las Cantidades............................................................................339....................Variaciones..............................................................................................................340....................Pagos de las Variaciones..........................................................................................341....................Proyecciones de Flujo de Efectivos........................................................................342....................Certificados de Pago................................................................................................343....................Pagos........................................................................................................................3



Sección IV. Formulario de la Oferta 6144....................Eventos Compensables............................................................................................345....................Impuestos.................................................................................................................346....................Monedas...................................................................................................................347....................Ajustes de Precios....................................................................................................348....................Retenciones..............................................................................................................349....................Liquidación por daños y perjuicios..........................................................................350....................Bonificaciones..........................................................................................................351....................Pago de anticipo.......................................................................................................352....................Garantías..................................................................................................................353....................Trabajos por día.......................................................................................................354....................Costo de reparaciones..............................................................................................3E. Finalización del Contrato.............................................................................355....................Terminación de las Obras........................................................................................356....................Recepción de las Obras............................................................................................357....................Liquidación final......................................................................................................358....................Manuales de Operación y de Mantenimiento..........................................................359....................Terminación del Contrato........................................................................................360. Fraude y Corrupción..................................................................................................................361....................Pagos posteriores a la terminación del Contrato......................................................362....................Derechos de propiedad.............................................................................................363....................Liberación de cumplimiento....................................................................................364....................Suspensión de Desembolsos del Préstamo del Banco.............................................365. Elegibilidad................................................................................................................................3



62

Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1 de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 24 y 25 de estas CGC,

(b) La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por el Oferente, con indicación de las cantidades y precios, que forma parte de la Oferta.

(c) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de estas CGC

(d) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la Subcláusula 55.1 de estas CGC.

(e) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos enumerados en la Subcláusula 2.3 de estas CGC.

(f) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

(g) La Oferta del Contratista es el documento de licitación que fue completado y entregado por el Contratista al Contratante.

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de Aceptación y subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.

(i) Días significa días calendario;Meses significa meses calendario.

(j) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en adición a los pagos por concepto de los

Sección V. Condiciones Generales del Contrato 63

materiales y planta conexos.

(k) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada conforme al Contrato.

(l) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha corregido los defectos.

(m) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de terminación.

(n) Los Planos incluye los cálculos y otra información proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la ejecución del Contrato.

(o) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC.

(p) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la construcción de las Obras.

(q) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la Carta de Aceptación del Contratante.

(r) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en las CEC. Esta fecha podrá ser modificada únicamente por el Gerente de Obras mediante una prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

(s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

(t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una función mecánica, eléctrica, química o biológica.

(u) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la ejecución de las Obras y de administrar el Contrato.

(v) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.




(w) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

(x) Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras, incluidos en los documentos de licitación, son informes de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras.

(y) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición hecha o aprobada por el Gerente de Obras.

(z) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que está estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las Obras.

(aa) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(bb) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción o instalación de las Obras.

(cc) Una Variación es una instrucción impartida por el Gerente de Obras que modifica las Obras.

(dd) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las CEC.

2. Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, el singular significa también el plural, y el masculino significa también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las cláusulas no tienen relevancia por sí mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina específicamente. El Gerente de Obras proporcionará aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha




de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras).

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el siguiente orden de prioridad:

(a) Contrato,

(b) Carta de Aceptación,

(c) Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(e) Condiciones Generales del Contrato,

(f) Especificaciones,

(g) Planos,

(h) Lista de Cantidades, y

(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma parte integral del Contrato.

3. Idioma y Ley Aplicables

3.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se estipulan en las CEC.

4. Decisiones del Gerente de Obras

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista.

5. Delegación de funciones

5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá delegar en otras personas, con excepción del Conciliador, cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar cualquier delegación de funciones, después de notificar al Contratista.

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que sean entregadas.

7. Subcontratos 7.1 El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la aprobación del Gerente de Obras, pero no podrá ceder el Contrato sin la aprobación por escrito del Contratante. La subcontratación no altera las obligaciones del Contratista.




8. Otros Contratistas

8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también deberá proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista.

9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de Obras aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista.

9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete días siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato.

10. Riesgos del Contratante y del Contratista

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

11. Riesgos del Contratante

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante:

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) como consecuencia de:

(i) el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las Obras, o con el objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de las Obras, o

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la ley, o interferencia con los derechos legales por parte del Contratante o cualquiera persona empleada por él o contratada por él, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminación radioactiva que afecte directamente al país




donde se han de realizar las Obras.

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, será riesgo del Contratante la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o daños como consecuencia de:

(a) un Defecto que existía en la Fecha de Terminación;

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que no constituía un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de la Fecha de Terminación.

12. Riesgos del Contratista

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo, sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo)no sean riesgos del Contratante, serán riesgos del Contratista

13. Seguros

(c) pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y

(d) lesiones personales o muerte.

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados.

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras.

13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las




pólizas de seguro.

14. Informes de investigación del Sitio de las Obras

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además de cualquier otra información de que disponga el Oferente.

15. Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato

15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC.

16. Construcción de las Obras por el Contratista

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con las Especificaciones y los Planos.

17. Terminación de las Obras en la fecha prevista

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación.

18. Aprobación por el Gerente de Obras

18.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras las Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las Especificaciones y los Planos.

18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras provisionales.

18.3 La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales.

18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados previamente por el Gerente de Obras antes de su utilización.

19. Seguridad 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las actividades en el Sitio de las Obras.

20. Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será de propiedad del Contratante. El Contratista deberá notificar al Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.




21. Toma de posesión del Sitio de las Obras

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesión de alguna parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable.

22. Acceso al Sitio de las Obras

22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.

23. Instrucciones, Inspecciones y Auditorías

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras.

23.2 El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las cuentas, registros contables y archivos del Contratista relacionados con la presentación de ofertas y la ejecución del contrato y realice auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista debera conservan todos los documentos y registros relacionados con el proyecto financiado por el Banco, por un período de cinco (5) años luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al Banco todo documento necesario para la investigación pertinente sobre denuncias de fraude y corrupción y ordenará a los individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes de personal del Banco.

24. Controversias 24.1 Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato, o que no es acertada, la decisión se someterá a la consideración del Conciliador dentro de los 14 días siguientes a la notificación de la decisión del Gerente de Obras.




25. Procedimientos para la solución de controversias

25.1 El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de los 28 días siguientes a la recepción de la notificación de una controversia.

25.2 El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea su decisión, por hora según los honorarios especificados en los DDL y en las CEC, además de cualquier otro gasto reembolsable indicado en las CEC y el costo será sufragado por partes iguales por el Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes podrá someter la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 días siguientes a la decisión por escrito del Conciliador. Si ninguna de las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de 28 días mencionado, la decisión del Conciliador será definitiva y obligatoria.

25.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de arbitraje publicado por la institución denominada en las CEC y en el lugar establecido en las CEC.

26. Reemplazo del Conciliador

26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no está cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista nombrarán de común acuerdo un nuevo Conciliador. Si al cabo de 30 días el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo, a petición de cualquiera de las partes, el Conciliador será designado por la Autoridad Nominadora estipulada en las CEC dentro de los 14 días siguientes a la recepción de la petición.

B. Control de Plazos27. Programa

27.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su aprobación, un Programa con intervalos iguales que no excedan el período establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de Obras podrá retener el monto especificado en las CEC del próximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado.

27.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en cualquier momento. El Programa modificado deberá




reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

28. Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación

28.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación que haga imposible la terminación de las Obras en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.

28.2 El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de Obras una decisión sobre los efectos de una Variación o de un Evento Compensable y proporcione toda la información sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no será considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminación.

29. Aceleración de las Obras

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras deberá solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas se incorporarán al Precio del Contrato.

30. Demoras ordenadas por el Gerente de Obras

30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras.




31. Reuniones administrativas

31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a la otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas reuniones será la revisión de la programación de los trabajos pendientes y la resolución de asuntos planteados conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Cláusula 32.

31.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse.

32. Advertencia Anticipada

32.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras. El Gerente de Obras podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrían tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea razonablemente posible.

32.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la preparación y consideración de posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente de Obras.

C. Control de Calidad33. Identificación de

Defectos33.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le

notificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algún defecto.

34. Pruebas 34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento




Compensable.

35. Corrección de Defectos

35.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el Períodode Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de terminación y se define en las CEC. El Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir.

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras.

36. Defectos no corregidos

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras, este último estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar dicho monto.




D. Control de Costos37. Lista de

Cantidades37.1 La Lista de cantidades deberá contener los rubros

correspondientes a la construcción, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista.

37.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades.

38. Modificaciones en las Cantidades

38.1 Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en más de 25% de la especificada en la Lista de Cantidades para un rubro en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% del Precio Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustará los precios para reflejar el cambio.

38.2 El Gerente de Obras no ajustará los precios debido a diferencias en las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato en más del 15%, a menos que cuente con la aprobación previa del Contratante.

38.3 Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades.

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programasactualizados que presente el Contratista.

40. Pagos de las Variaciones

40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente de Obras así lo hubiera determinado. El Gerente de Obras deberá analizar la cotización antes de ordenar la Variación.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de ejecución no produce cambios en el costo unitario por encima del límite establecido en la Subcláusula 38.1, para calcular el valor de la Variación se usará el precio indicado en la Lista de Cantidades. Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación no coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos precios para los




rubros pertinentes de los trabajos.

40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del Contratista razonable, el Gerente de Obras podrá ordenar la Variación y modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista.

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se solicitará cotización alguna y la Variación se considerará como un Evento Compensable.

40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada pertinente.

41. Proyecciones de Flujo de Efectivos

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada del flujo de efectivos. Dicha proyección podrá incluir diferentes monedas según se estipulen en el Contrato, convertidas según sea necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato.

42. Certificados de Pago

42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de conformidad con la Subcláusula 42.2.

42.2 El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del Contratista y certificará la suma que deberá pagársele.

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el Gerente de Obras.

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de Cantidades.

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en un certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se hubiera certificado anteriormente en consideración de información más reciente.




43. Pagos 43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 días siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle al Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará a partir de la fecha en que el pago atrasado debería haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada una de las monedas en las cuales se hace el pago.

43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado posterior o como resultado de un veredicto por el Conciliador o un Arbitro, se le pagará interés al Contratista sobre el pago demorado como se establece en esta cláusula. El interés se calculará a partir de la fecha en que se debería haber certificado dicho incremento si no hubiera habido controversia.

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se efectuarán en las proporciones de las monedas en que está expresado el Precio del Contrato.

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros precios en el Contrato.

44. Eventos Compensables

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes:

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC.

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato.

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecución oportuna de las Obras.

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no presentaban Defectos.

(e) El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una subcontratación.




(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la información disponible públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras.

(g) El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista, causada por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos adicionales al Contratista.

(i) El anticipo se paga atrasado.

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del Contratante.

(k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la emisión del Certificado de Terminación.

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se deberá prorogar la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué medida.

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y ajustará el Precio del Contrato como corresponda. Si el Gerente de Obras no considerase la estimación del Contratista razonable, el Gerente de Obras preparará su propia estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y oportunamente frente al evento.

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso




oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras.

45. Impuestos 45.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último Certificado de Terminación. El ajuste se hará por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicación de la cláusula 47 de las CGC.

46. Monedas 46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del país del Contratante estipulado en las CEC, las tasas de cambio que se utilizarán para calcular las sumas pagaderas serán las estipulados en la Oferta.




47. Ajustes de Precios 47.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de los insumos, únicamente si así se estipula en las CEC. En tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago, antes de las deducciones por concepto de anticipo, se deberán ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada moneda del Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a la siguiente:

Pc = Ac + Bc (Imc/Ioc)

en la cual:

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "c";

Ac y Bc son coeficientes estipulados en las CEC que representan, respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda específica "c", e

Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el índice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes de la apertura de las Ofertas; ambos índices se refieren a la moneda “c”.

47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo debido a fluctuaciones en los costos.

48. Retenciones 48.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista la proporción estipulada en las CEC hasta que las Obras estén terminadas totalmente.

48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de Obras haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC, se le pagará al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y el Gerente de Obras haya certificado que todos los defectos notificados al Contratista antes del vencimiento de este período han sido corregidos.

48.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista podrá sustituir la retención con una garantía bancaria “a la vista”.




49. Liquidación por daños y perjuicios

49.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y perjuicios conforme al precio por día establecido en las CEC, por cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la Fecha Prevista de Terminación. El monto total de daños y perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista.

49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras deberá corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidación de daños y perjuicios. Se deberán pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el período entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la Subcláusula 43.1 de las CGC.

50. Bonificaciones 50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la tasa diaria establecida en las CEC, por cada día (menos los días que se le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminación de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de Obras deberá certificar que se han terminado las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC aún cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido.




51. Pago de anticipo 51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco aceptable para el Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la garantía será reducido progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará intereses.

51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del Contrato. El Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al Gerente de Obras.

51.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya sido terminado. No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoración de los trabajos realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios.

52. Garantías 52.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de Aceptación y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o compañía afianzadora aceptables para el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en 28 días la fecha de emisión del Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una garantía bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una Fianza de Cumplimiento.

53. Trabajos por día53.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados

por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por día. El Gerente de Obras deberá verificar y firmar dentro de los dos días siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los formularios que se llenen para este propósito.

53.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán supeditados a la presentación de los formularios mencionados en la




Subcláusula 53.2 de las CGC.

54. Costo de reparaciones

54.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. Finalización del Contrato55. Terminación de

las Obras55.1 El Contratista le pedirá al Gerente de Obras que emita un

Certificado de Terminación de las Obras y el Gerente de Obras lo emitirá cuando decida que las Obras están terminadas.

56. Recepción de las Obras

56.1 El Contratante tomará posesión del Sitio de las Obras y de las Obras dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de las Obras.

57. Liquidación final 57.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras emitirá un Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de los 56 días siguientes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del Gerente de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Gerente de Obras deberá emitir dentro de 56 días una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el monto que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago.

58. Manuales de Operación y de Mantenimiento

58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los entregará en las fechas estipuladas en las CEC.

58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en la fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el Gerente de Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CEC de los pagos que se le adeuden al Contratista.




59. Terminación del Contrato

59.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no estarán limitados a los siguientes:

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido autorizada por el Gerente de Obras;

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance de las Obras, y no retira la orden dentro de los 28 días siguientes;

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran en liquidación por causas distintas de una reorganización o fusión de sociedades;

(d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado por el Gerente de Obras, dentro de los 84 días siguientes a la fecha de emisión del certificado por el Gerente de Obras;

(e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no corregir un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el Gerente de Obras en la notificación;

(f) el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en el Contrato;

(g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el número de días para el cual se puede pagar el monto máximo por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en las CEC.

(h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o corrupción al competir por el Contrato o en su ejecución, conforme a lo establecido en las políticas sobre Fraude y Corrupción del Banco Interamericano de Desarrollo, que se indican en la Cláusula 60 de estas CGC.

59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las indicadas en la Subcláusula 59.2 de las CGC, el Gerente de Obras deberá decidir si el incumplimiento es o no




fundamental.

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el Contrato por conveniencia en cualquier momento.

59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

60. Fraude y Corrupción

60.1 El Banco exige que todos los Contratistas están obligados a seguir las Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco. En particular, el Banco exige que todos los prestatarios (incluyendo los beneficiarios de una donación), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, firmas consultoras y consultores individuales (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de adquisición y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de: (a) soborno; (b) extorsión o coerción; (c) fraude; y (d) colusión. Las definiciones que se transcriben a continuación corresponden a los tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no son exhaustivas. Por esta razón, el Banco también adoptará medidas en caso de hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupción, aunque no estén especificados en la lista siguiente. El Banco aplicará en todos los casos los procedimientos establecidos en la Cláusula 60.1 (c).

(a) El Banco define las expresiones que se indican a continuación:

(i) “Soborno”, que significa ofrecer o dar algo de valor con el fin de influir sobre las acciones o las decisiones de terceros, o el de recibir o solicitar cualquier beneficio a cambio de la realización de acciones u omisiones vinculadas al cumplimiento de deberes;

(ii) “Extorsión o coerción”, que significa obtener alguna cosa, obligar a la realización de una acción o de influenciar una decisión por medio de intimidación,




amenaza o el uso de la fuerza, pudiendo el daño eventual o actual recaer sobre las personas, su reputación o sobre los bienes;

(iii) “Fraude”, que significa todo acto u omisión que intente tergiversar la verdad con el fin de inducir a terceros a proceder asumiendo la veracidad de lo manifestado, para obtener alguna ventaja injusta o causar daño a un tercero; y

(iv) “Colusión”, que significa un acuerdo secreto entre dos o más partes realizado con la intención de defraudar o causar daño a una persona o entidad o de obtener un fin ilícito;

(b) Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos administrativos del Banco, cualquier firma, entidad o persona oferente o participando en un proyecto financiado por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, firmas consultoras, consultores individuales, prestatarios (inclutyendo beneficiaries de donaciones), compradores, organismos ejecutores y contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha cometido un acto de fraude o corrupción vinculado con un proyecto financiado por el Banco, el Banco podrá:

(i) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato o de un contrato adjudicado financiado por el Banco;

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que existe evidencia suficiente para comprobar el hallazgo de que un empleado, agente o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido un acto de fraude o corrupción;

(iii) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas en un plazo que el Banco considere razonable y de conformidad con las garantías de debido proceso establecidas en la legislación del país prestatario;




(iv) emitir una amonestación en el formato de una carta formal de censura a la conducta de la firma, entidad o individuo;

(v) declarar a una persona, entidad o firma como inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que se le adjudiquen contratos bajo proyectos financiados por el Banco, excepto bajo aquellas condiciones que el Banco considere apropiadas;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de otras sanciones.

(c) El Banco ha establecido procedimientos administrativos para los casos de denuncias de fraude y corrupción dentro del proceso de adquisiciones o la ejecución de un contrato financiado por el Banco, los cuales están disponibles en el sitio virtual del Banco (www.iadb.or g ). Para tales propósitos cualquier denuncia deberá ser presentada a la Oficina de Integridad Institucional (OII) para la realización de la correspondiente investigación. Las denuncias deberán ser presentadas confidencial o anónimamente.

(d) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la participación de los Oferentes en el proceso de adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las políticas del Banco aplicables en materia de fraude y corrupción que se describen en esta Cláusula 60.1.

(e) Cualquiera de las sanciones descritas en el literal b) de esta Cláusula serán impuesta por el Banco en forma pública.

60.2 El Banco tendrá el derecho a exigir que en los contratos financiados por un préstamo o donación del Banco, se incluya una disposición que exija que los Contratistas permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por auditores designados




por el Banco. Para estos efectos, el Banco tendrá el derecho a exigir que los Contratistas: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con los proyectos financiados por el Banco por un período de cinco (5) años luego de terminado el trabajo; (ii) solicitar la entrega de todo documento necesario para la investigación de fraude y corrupción, y la disponibilidad de los individuos o empleados o agentes de las firmas que tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes de personal del Banco. Si el Contratista se rehúsa a cumplir con la solicitud del Banco, éste podrá tomar, a su exclusivo criterio, medidas apropiadas contra ese Contratista.

60.3 El Contratista deberá declarar y garantizar:

(a) que hemos leído y entendido la prohibición sobre actos de fraude y corrupción dispuesta por el Banco y nos obligamos a observar las normas pertinentes;

(b) que no han incurrido en ninguna infracción de las políticas sobre fraude y corrupción descritas en este documento;

(c) que no hemos tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de adquisición o negociación del contrato o cumplimiento del contrato;

(d) que ninguno de nuestros directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni han sido declarados culpables de delitos vinculados con fraude o corrupción;

(e) que ninguno de nuestros directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con fraude o corrupción;

(f) que hemos declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con el contrato o el contrato de consultoría financiado por el Banco;

(g) que reconocemos que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de cualquiera o de un conjunto de medidas que se describen en esta Cláusula




Cláusula 60.1 (b).

61. Pagos posteriores a la terminación del Contrato

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos el porcentaje estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá pagar indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios. Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante.

61.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los equipos y la repatriación del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dicho certificado.

62. Derechos de propiedad

62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se considerarán de propiedad del Contratante.

63. Liberación de cumplimiento

63.1Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras deberá certificar la frustración del Contrato. En tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado. En caso de frustración, deberá pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción del certificado, así como de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos.

64. Suspensión de Desembolsos del Préstamo del

64.1 En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al Contratante bajo el Préstamo, parte




Banco del cual se destinaba a pagar al Contratista:(a) El Contratante esta obligado a notificar al

Contratista sobre dicha suspensión en un plazo no mayor a 7 días contados a partir de la fecha de la recepción por parte del Contratante de la notificación de suspensión del Banco

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le adeudan dentro del periodo de 28 días para efectuar los pagos, establecido en la Subcláusula 43.1, el Contratista podrá emitir inmediatamente una notificación para terminar el Contrato en el plazo de 14 días.




65. Elegibilidad 65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberán ser originarios de países miembros del Banco. Se considera que un Contratista o Subcontratista tiene la nacionalidad de un país elegible si cumple con los siguientes requisitos:

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos:

i. es ciudadano de un país miembro; oii. ha establecido su domicilio en un país miembro

como residente “bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:

i. esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y

ii. más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.

65.2 Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

65.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país miembro del Banco. Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

65.4 El Contratista deberá suministrar el formulario denominado "Certificado de Proveedor", contenido en los Formularios del Contrato, declarando que los bienes tienen su origen en un país miembro del Banco. Este formulario deberá ser entregado al Contratante, como condición para que se realice el pago de los Bienes. El Contratante se reserva el derecho de pedir al Contratista información adicional con el objeto de verificar que los Bienes son originarios de países miembros del Banco.



91

Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aquí se indican prevalecerán sobre las de las CGC.


CGC 1.1 (e) También llamado Convenio.

CGC 1.1 (o) El Contratante es: Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) Representante autorizado: Ing. Melvin Omar Martínez, Director General de

Carreteras. Dirección del Contratante es:

Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, (SOPTRAVI)Dirección General de Carreteras (DGC)Barrio La Bolsa, Comayagüela, M.D.C.Honduras, C.A.

Teléfonos: (504) 225-1703, Fax: (504) 225-0194 Correo Electrónico: [email protected] enviar copia a

[email protected] Horario de Oficina: 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

El Contratista es: Nombre de la empresa: Representante Autorizado: Dirección del Contratista es: Teléfonos: Correo Electrónico:

El Contratista debe notificar o confirmar por escrito a la DGC, la dirección, teléfono, fax y correo electrónico de sus oficinas en Honduras, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles después de pagado el anticipo.

CGC 1.1 (r) La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras:

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de ejecución de NOVENTA (90) DíAS calendario contado a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio, plazo que incluye el período de movilización del Contratista y el retiro de las instalaciones del sitio de la obra y el restablecimiento de los terrenos y lugares.

La fecha prevista de terminación podrá ser modificada únicamente


Sección VII: Condiciones Especiales del Contrato 92

por el Contratante, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 28 de estas CEC.

CGC 1.1 (u) El Gerente de Obras es el Consultor contratado por el Contratante para la supervisión del proyecto y que será notificado oportunamente al Contratista. Un sinómino es Director de Obras.

CGC 1.1 (w) El Sitio de las Obras está ubicada en la Carretera CA 1, iniciando en la intersección de la carretera CA 5 Sur con la CA 1, en el lugar denominado Jicaro Galán, continuando hasta la ciudad de Choluteca y de allí a la ciudad de San Marcos de Colón en el Departamento de Choluteca.

CGC 1.1 (z) La Fecha de Inicio es la que se indique en la Orden de Inicio.

La Orden de Inicio será emitida cuando se hayan cumplido los requisitos indicados en la ley de Contratación del Estado. El Contratista deberá iniciar los trabajos a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha indicada en la orden de inicio. Los trabajos incluyen la movilización al sitio de las obras.

CGC 1.1 (dd) Las Obras consisten en:

Señalización Vial de aproximadamente 100 kms de la carretera CA 1 en los tramos: Jicaro Galán -Choluteca y Choluteca - San Marcos de Colón, que forman parte de la red vial pavimentada. El trabajo consistirá en llevar a cabo la señalización horizontal con pintura termoplástica con las respectivas vialetas reflexivas y la colocación de la señalización vertical a lo largo de cada tramo que incluye señales preventivas, reglamentarias, informativas y de kilometraje. Asimismo incluye la colocación de dispositivos de seguridad en los sitios de la carretera que sean requeridos para dar mayor seguridad a los usuarios de las vías.

Los materiales y procedimientos constructivos para la señalización deben cumplir con las especificaciones del Manual de la SIECA y las especificaciones técnicas especiales.

Este proyecto tiene el objetivo de mejorar el nivel de servicio actual y la seguridad de este tramo de la carretera CA 1.

El estado actual de la superficie de rodadura de los tramos carreteros a señalizar bajo este contrato, se estima que en un 90% se encuentra en buenas condiciones, existiendo algunos segmentos que presentan baches y problemas de segregación del asfalto, lo cual se espera que sea corregido por el Fondo Vial, institución que planea realizar tareas de reparación de baches en dichos tramos durante el mes de marzo de 2008. No obstante, si tal situación no




fuera corregida, se exceptuaran del proyecto los segmentos que presentan deterioro o que no permiten el correcto funcionamiento del equipo utilizado para señalizar, principalmente en el tramo entre San Lorenzo y Choluteca, los cuales serán indicados por la Supervisión.

CGC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la totalidad de las Obras son: NO APLICA

CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

Especificaciones Especiales de Construcción Especificaciones Generales para la Construcción Manual de la SIECA Planos de Construcción (NA) Fichas Técnicas de Análisis de Precios Unitarios Presupuesto de Materiales Presupuesto de Mano de Obra Presupuesto de Equipo Plan de Movilización al Proyecto e Inversión del Anticipo Programa de Trabajo o Programa de Ejecución del Proyecto Plan de Seguridad e Higiene

El orden de prioridad es como aparecen en la lista precedente.CGC 3.1 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es el

español, así como toda comunicación hablada o escrita relacionada con el proyecto.La ley que gobierna el Contrato es la ley de Honduras

CGC 8.1 Lista de Otros Contratistas:

1. El Contratista deberá ofrecer todas las facilidades dentro de límites razonables, para la ejecución de sus actividades a:

1.1.Los Supervisores empleados por el Contratante en la Zona de Obras y su personal;

1.2.El personal del Contratante; y

1.3.El personal de cualquier otra autoridad debidamente constituida que pueda ser empleado para la ejecución, en la Zona de Obras o en sus proximidades, de cualquier actividad no incluida en el Contrato o de cualquier Contrato que el Contratante realice con relación a, o como complemento a las obras.

CGC 9.1 Personal Clave: El oferente deberá contar con un Superintendente de obra, quien debe ser un Ingeniero Civil con experiencia comprobada en señalización de obras viales y que cumpla con los requisitos establecidos en las leyes de Honduras para ejercer la profesión.

CGC 13.1 Los seguros que deberá contratar el Contratista y las coberturas




mínimas de éstos serán:

1. Seguros contra daños a terceros

El Contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía.La póliza de seguros debe especificar que el personal del Contratante, el Director de Obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la Zona de Obras, se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

El monto del seguro contra daños a terceros y responsabilidad Civil se establece como mínimo en un 30 % (treinta por ciento) del monto del contrato.

2. Seguro contra accidentes de trabajo.

El Contratista suscribirá todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente. El Contratista será responsable de que sus Subcontratistas también cumplan con esta obligación. El Contratista mantendrá indemne al Contratante y al Director de Obra frente a todos los recursos que el personal del Contratista o el de sus Subcontratistas pudieran ejercer en este sentido.

El Contratista cumplirá, además con lo establecido por la legislación y reglamentación aplicable en su país de origen en lo que respecta a su personal extranjero trabajando en el país del Contratante.

El monto del seguro contra accidentes de trabajo no deberá ser menor a 20 salarios mínimos en la rama de construcción vigente a la fecha de suscribir el contrato, por cada empleado que trabajará en el proyecto, por lo cual el Contratista deberá presentar el listado de los asegurados proporcionado por la compañía de seguros que deberá ser el mismo de la planilla del personal contratado para la ejecución de la obra y verificado mediante certificación del Director de Obra. Al efectuar cambios en el personal, el Contratista notificará de inmediato a la compañía de seguros para que se inscriba a los nuevos empleados, así como al Director de Obra para el registro de los mismos, en un término no menor de siete días a partir de la contratación.

CGC 14.1 Los Informes de Iinvestigación del Sitio de las Obras son: No aplica

CGC 17.1 El Contratista debe iniciar los trabajos conforme se indica en la sub-




cláusula 1.1(z) de estas CEC.

CGC 19 Se adiciona a esta Cláusula lo siguiente:

1. Avisos y Publicaciones.- El Contratista deberá hacer por su cuenta los avisos y publicaciones para informar, orientar y advertir al usuario sobre los trabajos que se estén realizando y sobre las condiciones actuales del proyecto con el propósito de brindarle seguridad a la población circundante del proyecto y en particular a los usuarios de la vía, tomando en cuenta el medio de publicación, tipo de publicación y la frecuencia siguientes:

Los avisos o publicaciones deberán hacerse en dos periódicos impresos de mayor circulación nacional, uno en San Pedro Sula y el otro en Tegucigalpa.

La leyenda será redactada por la supervisión y aprobada por la DGC

El área de impresión será de un cuarto de página interior, en blanco y negro.

Las publicaciones se harán una vez al mes, el primer dia Lunes ó Viernes del mes, durante el plazo contractual del proyecto o durante se estén ejecutando las obras.

En el caso que sea necesario, hacer alguna (as) publicación (es) escrita en un área mayor a la antes indicada, se harán la equivalencia entre el número de publicacionesmensualess de un cuarto vrs. la publicación mayor a un cuarto. Asimismo deberá realizar publicaciones verbales por medio de una de las Radio emisoras de mayor audiencia del país, cuyos pagos serán estimados en equivalentes.

Una página = (1/4 de página x 4)

2. Plan de Seguridad e Higiene.- En la ejecución de este Contrato, el Contratista deberá cumplir con las Leyes nacionales de Honduras relativas a seguridad, salud y sanidad. Para ello y como condición previa al pago de la primera porción del anticipo y al inicio de los trabajos, el contratista, deberá preparar un plan de seguridad aplicable al total de las actividades y para todo el proceso de ejecución del proyecto. Dicho plan será revisado por el Supervisor y aprobado por el Contratante, en el mismo deberá considerar la estrategia para la implementación y seguimiento de las medidas de protección, los dispositivos de seguridad y el equipo protector y tomará todas las medidas que juzgue como razonablemente necesarias, para la seguridad y la salud tanto del




personal del Contratista, así como la de los peatones y vehículos que circulan en las inmediaciones o cercanía del proyecto durante el periodo de construcción. El contratista dispondrá de diez días para implementar las medidas una vez aprobado dicho plan de seguridad, si en ese tiempo no han sido implementadas o si durante la revisión de la implementación de dicho plan la supervisión le notifica la necesidad de mejorar alguna medida ya prevista en el plan y el contratista no lo hace en un máximo de diez días, la supervisión ordenará la salida de las obras de aquel personal del contratista que a su juicio esté arriesgando su vida o su salud y ordenará la paralización de los trabajos en que esté(n) involucrado(s) sin que esto signifique un motivo para que el contratista reclame tiempo perdido y simultáneamente se le sancionará con la penbalización que corresponda de acuerdo a estas CEC. El Contratista llevará un registro completo de todos los accidentes que sobrevengan y tengan lugar durante el curso del trabajo comprendido en este Contrato y de los cuales resulten muertes, enfermedades o daños personales que requieran atención médica o causen pérdidas de tiempo en el trabajo. El Plan de Seguridad será revisado trimestralmente en las reuniones de trabajo que el Supervisor del proyecto programará oportunamente.

En tal sentido para garantizar la seguridad del personal, el Contratista deberá presentar una constancia de posesión del equipo de seguridad y/o intención de compra, para su personal y personas involucradas en el proyecto (personal de la SOPTRAVI, BID, etc.) como son: cascos, guantes, fajas de fuerza, chalecos, botas y otros implementos que consideren necesarios. Esta cantidad estará en función del número de personal profesional, técnico y de campo que tiene estimado contratar y del personal que llegará a inspeccionar el proyecto.

Para garantizar la seguridad dentro de la obra y fuera del perímetro de la obra, se deberá señalizar con rótulos informativos.- este plan incluirá, pero no se limitará a los siguientes conceptos: señalización vial diurna y nocturna, rotulación y señales de alerta en todo el equipo, personal encargado de indicar desvíos, presencia de maquinaria, etc. Es de vital importancia también para la higiene dentro del proyecto, la utilización de letrinas movibles y la cantidad estará en función del número de empleados que contratará.

3. El Contratista deberá cumplir estrictamente con las recomendaciones establecidas en el Manual de Normas para Proyectos de Infraestructura de la SOPTRAVI y del Manual Centro Americano de Normas Ambientales para proyectos viales..

4. Restricciones temporales al paso de vehículos y personas solo serán aprobadas por el Director de Obra cuando el Contratista haya




realizado y obtenido aprobación de gestiones ante la autoridad local de la Dirección Regional de Tránsito.

CGC 20 Se adiciona:

Materiales, objetos y vestigios encontrados.- Cuando en los trabajos se descubran objetos o vestigios que puedan ser de carácter artístico, arqueológico o histórico, que son patrimonio nacional, así como restos humanos, el Contratista notificará de ello inmediatamente al Director de Obra y a la autoridad competente de la localidad en la que haya ocurrido tal descubrimiento y hará todas las declaraciones previstas por la reglamentación en vigor. Además el Contratista observara y cumplirá las recomendaciones emanadas del programa de rescate arqueológico ejecutado por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) previo al inicio de las obras .

CGC 21.1 La fecha de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será la estipulada en la Orden de Inicio de las obras que emita la Dirección General de Carreteras.

CGC 24.1 Controversias.- Arreglo Directo entre las Partes

En el caso de que el Contratista considere presentar algún reclamo al Contratante, éste lo hará de la forma siguiente:

1. Presentar por escrito la intensión de reclamo a la DGC dentro de los próximos diez (10) días calendario después de que ocurra el hecho o evento que origina el reclamo, transcurrido dicho plazo, el Contratista no podrá presentar ningún tipo de reclamo al Contratante eximiéndolo de toda responsabilidad.

2. En el caso de que la intensión de reclamo se presente como corresponde en base a lo expresado en el párrafo anterior, el Contratista tendrá 15 días calendario posterior a la fecha de presentación de la intensión de reclamo para presentar su reclamo formal con toda la documentación de soporte de dicho reclamo. Si no se presenta dentro de este plazo, el reclamo queda sin valor y efecto liberando al Contratante de toda responsabilidad relacionada con dicho reclamo.

3. El Contratante, actuando a través de la DGC con apoyo de la Supervisión analizarán el reclamo formal con la documentación de soporte y se podrá pronunciar dentro de los próximos treinta (30) días después de recibida la nota de reclamo formal

CGC 25.1 Al no haber acuerdo entre las partes, el asunto pasará a buscar solución por la vía de la Conciliación, para lo cual se seguirá el




procedimiento descrito en la sub-cláusula 25.2 de estas CEC.

CGC 25.2 Se adiciona:

Solución por conciliación Si el Contratista considera que el Gerente de Obra o el Contratante, ha tomado una decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato, o que no es acertada, la decisión se someterá a la consideración del Conciliador dentro de los catorce (14) días contados a partir de la notificación de la decisión de la DGC. También el Contratante, si lo considera conveniente puede someter la controversia a solución por conciliación.

El Conciliador debe informar su decisión por escrito dentro de los veintiocho (28) días siguientes después de haber recibido la notificación de la controversia.

El Conciliador será nombrado de común acuerdo por el Contratista y el Contratante.

Los honorarios del Conciliador serán fijados en función de la Ley de Conciliación y Arbitraje de Honduras y al arancel del Colegio Profesional respectivo a que pertenezca el Conciliador, en caso de estar establecidos dichos honorarios, caso contrario de acuerdo a la negociación directa con el conciliador propuesto.

CGC 25.3 En el caso de arbitraje, todo litigio, controversia o reclamación que surja del presente contrato será resuelto conforme a la ley de conciliación y arbitraje de la republica de Honduras.

El lugar del arbitraje es: Tegucigalpa, M.D.C.

CGC 26.1 En caso de no haber acuerdo entre el Contratista y el Contratante, la Autoridad Nominadora del Conciliador es: Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) o Colegio de Abogados de Honduras, según la materia de que se trate la controversia.

B. Control de Plazos




CGC 27.1 El Plan de Movilización e Inversión del Anticipo y el Programa de Trabajo serán presentados primero junto con la oferta en la fecha de licitación y, posteriormente el Contratista deberá presentarlos de manera definitiva para la revisión detallada, con los costos expresados en los montos reales ofertados para la aprobación del Gerente de Obras y de la DGC, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que haya recibido la orden de inicio de los trabajos.

PLAN DE MOVILIZACIÓN E INVERSIÓN DEL ANTICIPO. Los requerimientos que debe cumplir este documento son los siguientes:

1. Se deberá considerar que el anticipo otorgado deberá ser invertido en su totalidad en el proyecto en un plazo no mayor al indicado en las CEC Sub-Cláusula 51.1

2. Detallar todas las tareas involucradas en la movilización al sitio del proyecto con la correspondiente asignación de fechas y costos.

3. Detallar con claridad cada uno de los conceptos como ser: bienes, materiales, uso de equipos, transporte, construcción de planteles, oficinas, y demás insumos que sean para uso y servicio exclusivo del proyecto y que el Contratista planee adquirir con los fondos del anticipo.

4. El detalle de conceptos debe ser con asignación de costos y fechas, de tal manera de tener un flujo de caja por mes que muestre el costo de los insumos a adquirir y las fechas en que estos insumos serán incorporados al proyecto.

5. El programa debe ser elaborado preferiblemente en Ms Project y se debe presentar por separado el cronograma y el flujo de caja detallando los montos por cada mes.

PROGRAMA DE TRABAJO Y METODOLOGIA DE CONSTRUCCION. Los requerimientos que debe cumplir este documento son los siguientes:

1. El sistema de programación debe estar basado en el método CPM con indicación de ruta crítica, utilizando para ello el Ms Project.

2. Metodología de Construcción.- Procedimientos constructivos propuestos para reducir tiempos y costos y que además indique:

Como organizará los frentes de trabajo (dar información como: cuantos frentes, ubicación de éstos, que frentes trabajará primero o si se hará de forma simultánea, funciones, equipo, personal y materiales para cada frente, etc.)

Que supuestos ha considerado en el análisis de la programación de la obra. Estrategia a seguir cuando se dañe el equipo disponible. Otras consideraciones que realice el Contratista.




Análisis climatológico que determine la lluvia y el viento que puedan provocar atrasos en la ejecución del proyecto, para lo cual hará uso de registros estadísticos de una estación pluviométrica o pluviográfica, representativa de la zona del proyecto. Con el resultado de este análisis deberá elaborar el calendario de días de lluvia y/o vientos de la zona del proyecto y considerar su efecto en la producción diaria.Este calendario debe ser indicado en el Ms Project.

Detallar en el programa de trabajo todas las actividades de obra de la Lista de Cantidades y Precios Unitarios de la Oferta manteniendo el mismo orden de dicha Lista. Asimismo, detallar cuando corresponda las sub-actividades o procesos para llegar a obtener la actividad principal.

3. Asignar el calendario de trabajo del proyecto con las inhabilitaciones que correspondan (feriados, vacaciones, días de suspensión de labores por efecto del clima de acuerdo al análisis climatológico realizado).

4. Relacionar las actividades asignándole los predecesores en el orden lógico y definir la ruta crítica. Se debe de minimizar el uso de delimitaciones o fechas fijas para las tareas y cuando se utilicen deberá acompañarse una explicación de porque se ha considerado la delimitación.

5. Fijar los hitos o productos entregables en fechas intermedias del plazo contractual. Cada hito debe ser el producto de un proceso y debe estar relacionado con las tareas que le preceden. Por tratarse de puntos de control del avance de las obras y ser de cumplimiento obligatorio, se deberá indicar en el programa de trabajo, de manera clara las fechas en que estarán finalizados al 100 % los hitos o metas que se establezcan en el Contrato.

6. Asignación de cantidades de recursos (materiales, mano de obra y equipo) a cada actividad obra detallada en el cuadro de actividades y precios con la indicación del calendario específico.

7. Acompañar una memoria de cálculo que muestre que las duraciones de las tareas han sido obtenidas a partir de los rendimientos de los recursos considerados. En la memoria se debe incluir una tabla de rendimientos de equipo y mano de obra para las actividades o conceptos de obra de mayor incidencia en costo y tiempo.

8. Asignar costos en Lempiras a cada una de las actividades obra de la Lista de Cantidades y precios y en base a ello obtener el flujo de desembolso.

9. El programa deberá ser impreso en tamaño carta o legal y estará compuesto por los siguientes documentos:

a. Diagrama de Gantt que muestre las duraciones, fechas de inicio y fin y predecesores;




b. Calendario de los recursos (materiales, mano de obra y equipo) por cada concepto de obra y por cada mes de duración;

c. Flujo de Caja.d. Además, se deberá acompañar la documentación soporte como ser: las

memorias de cálculo o justificaciones de las duraciones de las tareas, tabla de rendimientos de equipo y mano de obra, el análisis climatológico, el flujo de caja y la metodología de construcción. Toda la documentación debe ser entregada en forma impresa y digitalizada (modificable).

El Programa de Trabajo constituye el documento legal mediante el cual el Contratista se compromete a ejecutar los trabajos contratados en la secuencia y en la cantidad de obra establecida para todos y cada uno de los conceptos de obra del Contrato y el Contratista está obligado a su implementación y a la incorporación de los recursos e insumos necesarios para la completación de los hitos o metas del proyecto tal como se hayan establecido en dicho programa de trabajo.

Una vez revisado el Programa de Trabajo y hechos los ajustes correspondientes, a los cuales está obligado el Contratista cuando así lo solicite la Supervisión y/o la DGC, deberá grabarse la línea base y ser oficializado mediante las firmas de las tres partes involucradas, empresa contratista, empresa supervisora y gobierno (GGPE y DGC). Este documento pasará a formar parte del Contrato de Construcción.

CGC 27.2 SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO Y REPROGRAMACION.

Para el seguimiento o actualización mensual y re-programación cuando corresponda, se procederá de la siguiente manera:

1. Grabar previamente la línea base, lo cual significa que no deben ser cambiados las actividades predecesoras y que el programa o la reprogramación, debe quedar tal como fue aprobado.

2. Registrar la información referente a los porcentajes de avances para cada tarea o sub-tarea, las fechas reales de inicio y finalización de cada una de ellas sin afectar la información de la línea base programada. (Usar la función de seguimiento del Ms Project)

3. El Contratista debe entregar cada mes al Gerente de Obras, el Programa actualizado como se indica en el numeral 2. precedente, en copia dura y magnética modificable, de no hacerlo se le aplicará la penalización indicada en la sub-cláusula 27.3 de estas CEC. La Supervisión lo revisará y lo incluirá en los informes mensuales que presentará al Contratante.

4. El Contratista deberá analizar junto con la Supervisión las razones de los desfases si los hubiere y dará las soluciones para recuperarlos. Tales razones deben ser registradas en el Programa de Trabajo, haciendo uso de la herramienta “notas” del Ms Project.




5. El Contratista estará obligado a cumplir con el Programa de Trabajo aprobado para la ejecución del proyecto, y consecuentemente con la programación física y financiera mensual. En el caso de presentarse una reduccion imputable al Contratista en el porcentaje de avance físico mensual programado con respecto al ejecutado, esta reducción no deberá ser mayor al diez porciento (10%), en caso contrario, se calificará como incumplimiento y será penalizado en la forma indicada en la sub-cláusula 49.1. Para este análisis los valores de porcentaje de avance físico a comparar serán “acumulados” calculados a partir de los montos de obra programados y ejecutados.

6. En el caso de reprogramarse la obra por razones imputables al Contratista como se indica en la sub-cláusula 49.1, se debe mantener la duración total de la obra dentro del plazo contractual y, a las actividades pendientes de ejecutar que se encuentren desfasadas se les modificará la fecha de finalización, aumentando la duración y manteniendo la fecha de inicio como fue programada originalmente.

7. Si las razones de los desfases no son imputables al Contratista y hubiere que ampliar el plazo contractual, se deberá realizar el análisis indicado en la Cláusula 28 de estas CEC.

CGC 27.3 Los plazos entre cada actualización del Programa serán de treinta (30) días.El seguimiento y actualización se hará conforme se indica en la Cláusula CGC 27.2El monto que será retenido por cada vez que el Contratista presente retrasado el Programa actualizado será de Cinco Mil Lempiras (Lps 5,000.00).

CGC 27.4 El Contratista podrá modificar el Programa de trabajo por las razones y en la forma indicada en la sub-cláusula CGC 27.2 de estas CEC y por razones debidamente justificadas. En cualquier caso, se requiere de la revisión de la Supervisión y la aprobación del Contratante.

Las modificaciones al Programa de trabajo por causas imputables al Contratista serán penalizadas conforme a la sub-cláusula CGC 49.1 de estas CEC.

CGC 28 El procedimiento para otorgar prórroga del plazo contractual es como sigue:

1. El Contratista presentará una carta de solicitud a la DGC con copia a la Supervisión, acompañando las evidencias que justifiquen el tiempo solicitado y una re-programación que muestre como ha sido afectada la ruta crítica, para lo cual debe justificar por cada item el cambio en la duración con respecto al Programa de Trabajo vigente; así mismo, debe dar las justificaciones en caso de hacer cambios en las actividades predecesoras y en las fechas de inicio de cada actividad.




2. La Supervisión deberá analizar la solicitud y emitir un dictamen a más tardar dentro de cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la copia de dicha solicitud. Remitir este dictamen a la DGC con copia al Contratista y al GGPE.

3. La Firma Especializada de Apoyo al GGPE analizará la solicitud y el dictamen de la Supervisión y emitirá su opinión sobre el caso a la DGC dentro de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de recepciòn del dictamen de la Supervisión.

4. La DGC resolverá sobre dicha solicitud y lo comunicará al Contratista con copia a la Supervisión y al GGPE.

5. La reprogramación aprobada por la DGC será legalizada con las firmas de los representantes del Contratista, la Supervisión y la DGC.

6. Con la prórroga aproba por la DGC, se procederá a realizar la Modificación del Contrato para legalizar la ampliación del plazo.

Los valores abajo indicados serán considerados como los límites mínimos arriba de los cuales se considera que existirá inclemencia climática para otorgar una ampliación de plazo justificada en días de lluvia o viento.

- Lluvia de más de 50 mm en 24 horas o más de 100 mm en 4 horas en la Zona de las Obras.

- Viento de más de 100 km/h en la Zona de las Obras.

La medición de los datos de lluvia y viento se efectuará en la estación meteorológica más cercana a la Zona de las Obras.

C. Control de la Calidad

CGC 35.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es: Doce (12) meses contado a partir de la Fecha de Terminación de las Obras que conste en el Acta de Recepción Definitiva o en cada Acta de Recepción Parcial si fuere el caso, a que se refiere la Cláusula CGC 55.1 de estas CEC.

D. Control de Costos

CGC 38 a) Aumento del Alcance de las Obras.

Cuando el monto final del contrato sea superior que el original, el Contratista no tendrá derecho a ser indemnizado.




b) Variación en las cantidades de un Concepto de Obra en Particular

Cuando el monto final del contrato sea menor que el original en un porcentaje superior al treinta por ciento (30%) y la cantidad de una actividad de obra en particular disminuya más de un treinta por ciento (30%) de la cantidad originalmente contratada, debido a órdenes de cambio y modificaciones realizadas de acuerdo a los procedimientos establecidos en estos documentos, el Contratista tendrá derecho a solicitar a la DGC con copia a la Supervisión, la revisión del precio unitario respectivo, para lo cual presentará los análisis que demuestren la forma en que ha sido afectado, solicitud que deberá ser revisada por la Supervisión, quien dará su dictamen técnico a la DGC y ésta resolverá si procede o no el reclamo. De igual manera, la DGC podrá, previa negociación con el Contratista, hacer la reducción de un precio unitario cuando las cantidades de obra de un concepto en particular excedieran más de un treinta por ciento (30%) con respecto a la contratada originalmente y el monto total del contrato haya sido aumentado en similar porcentaje.

En el caso que se diere una variación superior al porcentaje indicado en un concpeto determinado y si procediere el aumento o reducción del precio unitario original, el precio unitario revisado se aplicará solamente al valor absoluto del diferencial entre la cantidad prevista originalmente en el contrato y la cantidad real ejecutada, restándole a esa diferencia el porcentaje de variación antes indicado sobre la cantidad prevista, de tal manera que el monto a pagar se determinaría como se indica a continuación:

A: Cantidad a Pagar con el Precio Unitario Revisado.

= [ / Cantidad Prevista – Cantidad Real Ejecutada / – 30% de Cantidad Prevista ]

B: Monto a Pagar con Precio Unitario Revisado

= A x Precio Unitario Revisado.

C: Cantidad a Pagar con el Precio Unitario Originalmente contratado.

= Cantidad Real Ejecutada – A

D: Monto a Pagar con Precio Unitario Originalmente contratado

= C x Precio Unitario Originalmente Contratado

E: Monto Total que se pagaría en un Concepto de Obra con variación superior al 30%

= B + D

CGC 38.3 Desglose de los Precios Unitarios

El análisis deberá contener un detalle minucioso de todas las partes que constituyen el precio unitario de cada una de las actividades contractuales, para lo cual deberán ser utilizados los formularios incluidos en la Sección IV Formularios. Se requiere que el análisis de precios unitarios cumpla con lo siguiente:

a) El costo directo del análisis de precios unitarios debe estar clasificado en tres componentes, cada uno por separado: (1) los materiales con el detalle del impuesto por separado, (2) la mano de obra y (3) el equipo y herramientas.




b) Materiales.- Debe detallarse todos los materiales involucrados en la actividad, los rendimientos y el precio por unidad de cada material. El precio por unidad debe ser puesto en obra y debe presentarse junto con la oferta la respectiva cotización que respalde el precio aplicado. Se debe acompañar un desglose separado del precio por unidad del material, cuando éste no sea igual al reflejado en la cotización.

c) Mano de Obra.- Debe detallarse toda la mano de obra por categoría, los rendimientos en horas-hombre y el precio por cada hora-hombre incluyendo todas las cargas sociales que correspondan.

d) Equipo.- Debe detallarse los diferentes tipos de equipo a ser utilizados en la actividad, los rendimientos en horas y el precio por cada hora. La tarifa horaria de cada equipo detallado, debe estar respaldada por el respectivo desglose del precio unitario.

e) Los rendimientos deben indicar cuantas horas-hombre de mano de obra, horas-máquina y cantidad de material, se requieren para construir una unidad de la actividad a que corresponda el análisis de precios.

f) Se debe desglosar por separado el valor correspondiente a los impuestos.

g) El orden de presentación de las fichas de costos debe ser igual al orden de los conceptos de obra detallados en la Lista de Cantidades Valorada.

h) Adicional a los análisis de precios unitarios, se debe presentar el presupuesto de materiales, el presupuesto de mano de obra y el presupuesto de equipo, detallando la lista de cada uno de estos insumos con sus cantidades, unidades y precios por unidad respectivamente de tal manera que la suma de los tres componentes sea igual al costo directo del monto ofertado.

i) Los Costos Indirectos deben ser desglosados en sus diferentes componentes (personal profesional y administrativo, planteles, seguros, garantías, servicios públicos, instalaciones especiales, impuestos, publicaciones, utilidad, etc.) asignándole los montos e indicando como se obtuvo el valor aplicado en la ficha de costos.

Estos análisis podrían servir de base para cualquier ajuste, ponderación o cálculo que se requiera realizar durante la ejecución del proyecto, por lo cual la información suministrada deberá ser cuidadosamente analizada por el Contratista y apegada a las condiciones reales del trabajo requerido. Así mismo serán utilizados para formular los costos de los trabajos por obra no prevista y los trabajos por día.




Si las fichas de costos no son presentadas en la forma aquí estipulada, el Contratante se reserva el derecho de hacer la interpretación que a su juicio sea la más adecuada para ser utilizada en cualquier análisis que se requiera durante la ejecución del proyecto.

CGC 40 Actividades de Obra que no tienen precios aplicables en el contrato.

Cuando surjan actividades de obra no previstas para las cuales no existan Precios Unitarios en el contrato, el Director de Obra solicitará al Contratista la propuesta de los nuevos precios. El desglose de precios unitarios deberá ser elaborado conforme se describe en la sub-cláusula 38.3 de estas CEC..Los precios de los insumos (materiales, mano de obra y equipo) y el porcentaje de costos indirectos será el mismo de la oferta de la licitación y en caso de haber variaciones entre los diferentes conceptos ofertados, se aplicará el menor valor que figure entre todas las fichas de costos.

Si en las listas de precios de los insumos que forman parte de las fichas de costos de la licitación, no existiera alguno de los materiales, mano de obra o equipo que se requiera para la determinación del precio unitario del nuevo concepto, se solicitará al Contratista la propuesta de un precio razonable acorde con los precios de insumos que priven en el mercado en el momento de la negociación y se registrará la fecha de origen del precio unitario para fines de realizar el ajuste de precios a partir de esa fecha, si correspondiere de acuerdo a la Cláusula 47 de estas CEC

El Director de Obra revisará los análisis de precios unitarios y dará su dictamen sobre los mismos a la DGC, para su aceptación o rechazo. El nuevo precio unitario una vez aprobado por la DGC será aplicado al concepto de obra que corresponda para fines de pago, el cual podrá ser a través del Renglón de Administración Delegada o ser incorporado al contrato mediante una Orden de Cambio o Modificación al mismo para realizar el pago a través del Item que corresponda.

.Si no fuere posible acordar los nuevos precios dentro de un plazo de 30 días calendario, el trabajo se realizará por el sistema “Trabajos por día”o Administración Delegada, registrando cada día el consumo de cantidades de materiales, horas trabajadas en las diferentes categorías de la mano de obra y horas de equipo utilizadas, de acuerdo al procedimiento establecido en la Cláusula 53 de estas CEC.

CGC 41.0 Se modifica:

Cuando se efectúe una reprogramación de obra, el contratista deberá proporcionar a la DGC, con copia a la supervisión, una proyeccion actualizada del flujo de efectivo del proyecto.




CGC 42.7 Se adiciona la sub-cláusula 42.7, Pago por inventario de materiales

El Contratante podrá pagar al Contratista por el aprovisionamiento de los siguientes materiales, hasta un 50 % (cincuenta por ciento) de su valor declarado justificado por el Contratista con facturas de compra y con base en la constatación semanal y mensual por el Director de Obra de su presencia en la Zona de Obras, de su estado y de sus buenas condiciones de almacenamiento:

- Barreras metálicas (ml)- Pintura Vial- Vialetas- Señales viales- Cemento (bolsa de 42.5kg)

CGC 43 El pago deberá efectuarse, a más tardar, cuarenta y cinco (45) días calendario después de la fecha en que se ha recibido la factura y la estimación en la Dirección General de Carreteras en Tegucigalpa a través del Grupo Gerencial de Proyectos y Ejecución (GGPE) sin errores, ni correcciones y debidamente aprobada por el Director de Obra.

CGC 44.1 La determinación si es o no un “Evento Compensable” se hará basado en un análisis de la Supervisión, el cual deberá ser sometido a la consideración y aprobación de la DGC.

CGC 44.2 Se requiere la aprobación de la DGC para modificar el monto o el plazo del Contrato.

CGC 45 Se adiciona lo siguiente:

El Contratista, sus proveedores, abastecedores y Subcontratistas, pagarán todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole establecidos por la Ley de Honduras, que se encuentren vigentes veintiocho (28) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas.

CGC 46.1 La moneda del País del Contratante es: Lempira

Los pagos al Contratista se harán 100% en Lempiras.

CGC 47.1 El Contrato “no está” sujeto a ajuste de precios.

CGC 48.1 La proporción que se retendrá de los de pagos es: no se hará la retención a que se refiere esta Cláusula.




CGC 49.1 El monto de la indemnización por daños y perjuicios por cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto al plazo contractual es de Cinco Mil Lempiras (Lps.5,000.00) y el total de la indemnización por esta causa no deberá exceder de Un Millón de Lempiras (Lps.1,000,000.00). La aplicación de esta penalización para hasta la recepción definitiva de los trabajos, sin contar los días por atrasos en el proceso de recepción de la obra que sean imputables al Contratante.

Otras Multas por Daños y Perjuicios al Contratante:

a) El Contratista está obligado a presentar las garantías requeridas por el Contratante en las fechas indicadas en las sub-cláusulas CGC 51.1 y CGC 52.1 de estas CEC; por cada día de demora en la presentación de las garantías, se le aplicará una multa de CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS (L.150.00) por cada millón de Lempiras o fracción del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra.

.b) Si el Contratista no cumple con el avance físico mensual programado

(acumulado) en la forma descrita en la sub-cláusula 27.2, se aplicará una retención de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 5,000.00) por cada mes que se esté evaluando y por cada uno por ciento (1%) o fracción arriba del porcentaje mencionado en dicha sub-cláusula. Se continuarán haciendo dichas retenciones hasta el mes en el cual, el Contratista haya cumplido con el valor aceptable para el avance físico programado (acumulado), en cuya estimación se hará la devolución de las retenciones realizadas a esa fecha, siempre que la recuperación del atraso se haga en un plazo no mayor a tres meses; en caso contrario, se convertirá en multa y los valores retenidos en ese trimestre no le serán devueltos. Al aplicar una multa deberá re-programarse la obra y en el caso de haber incumplimiento nuevamente, se volverá a aplicar el proceso descrito y así sucesivamente hasta que finalice el proyecto.

Si al final del plazo contractual el Contratista incumple con la finalización de los trabajos contratados, se le aplicará la multa fijada para retrasos en el plazo contractual al inicio de esta sub-cláusula y, le serán devueltas en el pago final las retenciones que se le hubieren hecho en el último trimestre del plazo contractual.

c) El Contratista a su cuenta y costo colocará dos (2) rótulos informativos (inicio y final del proyecto), cuya leyenda deberá ser solicitada a la Dirección General de Carreteras, el tamaño de los rótulos deberá ser de 4.00 metros en su longitud mayor por 2.00 metros en su longitud más corta. Los rótulos tendrán que estar colocados a más tardar 30 días calendario después de la orden de inicio, en caso contrario el Contratista pagará una multa de NOVECIENTOS LEMPIRAS (Lps. 900.00) por cada día de atraso, hasta que se hayan colocado los rótulos.




d) Una vez aprobado el Plan de Seguridad, el contratista estará obligado y dispondrá de diez (10) días para implementar las medidas de Seguridad de dicho plan, si en ese tiempo no han sido implementadas o si durante la revisión de la implementación de dicho plan la supervisión le notifica la necesidad de mejorar alguna medida ya prevista en el plan y el contratista no lo hace en un máximo de diez (10) días, por el incumplimiento de lo dispuesto en éste Literal, dará lugar a que el Gobierno deduzca en concepto de multa la cantidad de CINCUENTA MIL LEMPIRAS (Lps.50,000.00) por cada vez que incumpla el requerimiento de la supervisión o de la DGC – GGPE en lo referente a lo antes señalado, la cual se aplicará de manera directa deduciéndola del valor correspondiente al pago de la estimación de obra siguiente al desarrollo de dicho evento. Además, se aplicará al Contratista una multa de MIL LEMPIRAS (Lps.1,000.00) diarios si no presenta el Plan de Seguridad e Higiene en la fecha establecida en estas CEC, CGC 19.

e) El Contratista está obligado a cumplir con todas las condiciones contractuales. Si el Contratista se niega o se resiste a cumplir con cualquier requerimiento contractual que le haga la Supervisión o el Contratante, se le aplicará una multa de QUINIENTOS LEMPIRAS (Lps.500.00) diarios por cada día que se demore en atender cada requerimiento, contado a partir de la fecha que esté estipulado en el Contrato para el cumplimiento de la obligación y si no hubiere fecha definida, será a partir de la fecha que le sea estipulada en la correspondencia que se le gire al respecto, sin perjuicio al derecho del Contratante de rescindir el Contrato y ejecutar la Garantía de cumplimiento del mismo. Se excluyen los casos mencionados en los literales anteriores, para los cuales ya esta definida la respectiva penalización.

Los montos generados por la aplicación de estas multas serán deducibles automáticamente y sin requerimiento alguno, de los valores de la estimación siguiente al periodo evaluado o de cualquier valor que se le adeuda al Contratista. No obstante, si el Contratista considera que es incorrecta la aplicación de una multa, puede presentar al Contratante las justificaciones que correspondan, debidamente documentadas para que éste decida si procede o no la aplicación de la penalización.

CGC 50.1 La bonificación para la totalidad de las Obras es: NO APLICA




CGC 51.1 El pago por anticipo será:

El gobierno suministrará al Contratista en concepto de anticipo, hasta un veinte por ciento (20%) del monto del contrato como máximo o un porcentaje menor que solicite el contratista, excluyendo el valor de los Imprevistos (Trabajos por día y ajuste de precios), previo a la aceptación por parte del Contratante de la garantía respectiva, la cual deberá ser presentada a más tardar diez (10) días hábiles después de la firma del contrato si el Contratante no indica otra fecha.

El Anticipo otorgado deberá ser invertido en su totalidad en el plazo no mayor al primer mes del plazo contractual y deberá ser ejecutado conforme al Plan de Movilización al Proyecto y Plan de Inversión del Anticipo descrito en las CEC Cláusula 27.1.

En caso de haber una ampliación en el monto del contrato, no se dará anticipo por el valor de la ampliación.El Contratista estará obligado a depositar en una cuenta bancaria independiente, de las cuentas ordinarias de la empresa y en una institución bancaria reconocida por la Comisión Nacional de Banca y Seguros los fondos del anticipo recibido y también a presentar en cada Estimación de Pago Mensual o en cualquier tiempo que se lo solicite la DGC y hasta el consumo total del monto recibido en concepto de anticipo, el estado de esa cuenta con una liquidación del fondo otorgado como anticipo según el Formulario Tipo que le proporcione el GGPE, adjuntando en cada caso la documentación de soporte que demuestre que los conceptos detallados corresponden a gastos efectuados por bienes, servicios, materiales, uso de equipo, transporte, mano de obra y demás insumos adquiridos para uso exclusivo del Proyecto. Los gastos reportados deberán estar de acuerdo al “Plan de Movilización al Proyecto y Plan de Inversión del Anticipo” tanto en concepto como en costo y fecha programada de incorporación al Proyecto. Además, el saldo del anticipo en cada liquidación de gastos deberá balancear financieramente con el saldo del estado de cuenta bancaria.Para verificar la autenticidad de las copias de la documentación soporte, el Contratista deberá presentar los originales y una vez realizada la verificación, le serán devueltos.




La Dirección y la Supervisión harán una evaluación de cada liquidación presentada por el Contratista para asegurarse que la inversión del anticipo se está ejecutando en el proyecto objeto de este contrato, conforme al Plan de Movilización e Inversión de Anticipo. Si la inversión total ejecutada disminuye más del 15% con respecto a la inversión programada, la Dirección ordenará la deducción del saldo del anticipo entregado, en la estimación de obra más próxima sin perjuicio a la ejecución de la garantía de anticipo presentada por el Contratista si el valor de la estimación más próxima fuese insuficiente. La deducción aplica también en la misma forma, en el caso de retrasos por más de tres (3) días calendario con respecto a las fechas programadas para la incorporación de los recursos e insumos al proyecto.

CGC 51.3 En la estimación final o en la penúltima, se le deducirá el saldo que hubiese pendiente del anticipo pagado al Contratista.

CGC 52.1 El monto de la garantía de cumplimiento del Contrato será del quince por ciento (15%) del valor total del contrato y tendrá una vigencia de tres meses mayor al tiempo de ejecución del contrato. En caso de ampliación del tiempo de contrato por más de (1) un mes, la vigencia de la garantía deberá ampliarse hasta noventa días después de la nueva fecha prevista de terminación.

La fecha límite de presentación de esta garantía deberá ser a más tardar diez (10) días hábiles después de la firma del contrato si el Contratante no indica otra fecha. El Contrato entrará en vigor hasta que la garantía de cumplimiento haya sido aceptada por el Contratante.

CGC 53 Trabajos por día o Administración Delegada:

El Contratista deberá poner a disposición del Director de Obra, cuando éste lo solicite, el equipo, el personal, los suministros y materiales que se le pidan para ejecutar trabajos accesorios o emergentes, a los incluidos en el Contrato. Además, cuando surja la necesidad de un trabajo cuyo precio unitario no esté contemplado en el Contrato, la Supervisión y el Contratista con la aprobación de la Dirección acordarán los precios unitarios que correspondan para estos trabajos, mediante el procedimiento descrito en la Cláusula CGC 40 de estas CEC; de no llegar a un acuerdo, los trabajos se harán por Administración Delegada, partida que en general se rige por lo aquí dispuesto.

1. Cuando existan los fondos disponibles en el respectivo renglón presupuestario, todo trabajo a pagar por el renglón de Administración Delegada, deberá ser ordenado por la Supervisión con la autorización de la Dirección, mediante la emisión de una Orden de Trabajo para el Contratista con copia simultánea a la




Dirección, en el formato proporcionado por el GGPE, donde la Supervisión hará una descripción clara del trabajo, las especificaciones técnicas aplicables, la metodología y alcances del trabajo, el presupuesto estimado de acuerdo al procedimiento de pago aquí estipulado, la duración estimada y la fecha de inicio. Así mismo, adjuntará los dibujos con los detalles constructivos si correspondiere. Para efectos de un control adecuado, la Supervisión asignará un número correlativo a las Órdenes de Trabajo por Administración Delegada, emitidas durante la ejecución del proyecto.

2. La Supervisión puede emitir Ordenes de Trabajo por Administración Delegada, sin autorización de la DGC, dentro de los límites de montos como se detalla en la siguiente tabla:

Rangos de Montos de Contratos de Construcción sin Imprevistos y sin Cláusula Escalatoria (Lps)

Monto Máximo de Cada Orden de Trabajo sin

autorización de la DGC (Lps)

Monto máximo en Ordenes por

Mes ( Lps.)

Hasta 20 millones de Lps. 25,000.00 50,000.00Mayor que 20 millones y Menor o igual que 50 millones

40,000.00 80,000.00

Mayor que 50 millones 50,000.00 100,000.00

3. Se aceptará una variación de hasta un DIEZ POR CIENTO (10%) entre el costo real del trabajo ordenado y el presupuesto estimado por la supervisión en la Orden de Trabajo.

4. El Contratista no debe aceptar órdenes de trabajo que no sean emitidas mediante el formato oficial y legalizado mediante el procedimiento aquí establecido, ya que hacerlo, el Contratante no asume responsabilidad para el pago.

5. La descripción de la calidad del trabajo, calidad de materiales y normas de destreza, será según se describe en la Especificación respectiva, en lo que corresponda a cada caso o actividad.

6. Registros: Cada día el representante del Contratista y la Supervisión prepararán los registros del trabajo ejecutado mediante Administración Delegada. Se harán copias de estos registros en formularios especialmente preparados para tal fin y deberán ser firmados por los representantes de la Supervisión y del Contratista, quedándose cada uno con una copia.

7. El Contratista no estará obligado a ejecutar trabajos por Administración Delegada cuando estos sobrepasen el monto total establecido en el renglón presupuestario contractual.

8. Los Trabajos por Administración Delegada no tendrán




compensación por tiempo adicional, a menos que se compruebe que su ejecución afecta la ruta crítica del programa de trabajo. De darse esta situación, la Orden de Trabajo deberá ser sometida junto con la re-programación respectiva, a la aprobación de la Dirección.

9. La compensación a que tendrá derecho el Contratista, para los trabajos por Administración Delegada se determinará en la forma siguiente:

a. Mano de Obra: Por la mano de obra y por el capataz directamente encargado de la operación específica, se le pagará al Contratista:

El valor real de los sueldos por él pagados, pero a precios que no excedan aquellos pagados por mano de obra similar empleada en el proyecto, determinados por La Supervisión.

El recargo por concepto de Beneficios Sociales prefijado en estos documentos cuyo valor es de uno punto noventa y tres sesenta y cinco (F=1.9365).

Se reconocerán los valores realmente pagados por el contratista y comprobados mediante la presentación de facturas y planillas, más el porcentaje de costos indirectos o sobre costos utilizados en las tarjetas de desglose de precios unitarios.

b. Materiales: Por todos los materiales aceptados por La Supervisión y usados en el trabajo, comprobados mediante la presentación de facturas o recibos (conforme a los precios de mercado vigentes en el momento de la compra), se le pagará al Contratista el valor real de los mismos, incluyendo gastos de transporte, agregándosele a dicho valor, el porcentaje de costos indirectos o sobre costos utilizados en las tarjetas de desglose de precios unitarios.

c. Equipo o maquinaria: Se reconocerá el costo directo del equipo utilizado en el desglose de los precios unitarios mostrados en las tarjetas de costos, más el porcentaje de costos indirectos o sobre costos mostradas en las mismas. El pago de alquiler deberá incluir; el pago de operador, así como de los combustibles y lubricantes. No se hará concesión alguna por el uso de herramientas pequeñas y equipo operado a mano (sin motor).

En los literales a, b y c, anteriormente descritos, en el caso de haber diferencias o discrepancia en los costos directos del equipo




y/o los porcentajes de costos indirectos entre las distintas tarjetas de costos, se usara el costo directo del equipo y el porcentaje de costos indirectos que sea menor en cualquiera de dichas tarjetas.

10.Los precios de la mano de obra, equipo y materiales cubrirán todos los seguros necesarios, el uso y mantenimiento de herramientas y accesorios de planta (por ejemplo: carretillas, tablones, bombas de mano, herramientas de mano), superintendencia, gastos generales y utilidades y, en el caso de equipo operado mecánicamente, los salarios de los operadores y asistentes, materiales consumidos, combustibles y mantenimiento, y en general todo lo necesario para ejecutar cabalmente el trabajo.

11.Los valores de alquiler de equipo que corresponden a los valores utilizados en la preparación de los precios unitarios de la oferta durante el proceso de licitación, se aplicarán solo para aquel equipo en buen estado de operación que esté disponible en el sitio de las obras y sea usado en el trabajo por Administración Delegada.

12.El costo de los materiales cubrirá su entrega en el sitio de los trabajos. Se estima que dicho acarreo incluye todas las jornadas de regreso del equipo de transporte.

13.Los costos por vigilancia y alumbrado adicional, necesarios especialmente en el trabajo por administración, no se pagarán separadamente.

14.El costo de transportación del equipo desde cualquier sitio en el proyecto al punto de trabajo por administración, se pagará en forma separada. Durante el tiempo de transportación de la unidad se pagará el 40% de su tasa horaria cuando la distancia sea mayor que 6 km. Para menos de 6 km. no se pagará por la unidad, pero si se pagará el equipo que transporte a esa unidad.

15.Supervisión: No se hará reconocimiento de pago alguno para superintendencia general.

La facturación por trabajos ejecutados por Administración Delegada, será preparada por el Contratista en los formularios diseñados por el GGPE para tal fin y será presentada a La Supervisión. Dichas facturaciones serán incluidas en la Estimación de Pago de la obra ejecutada correspondiente al mes en que se realizó el trabajo ordenado.

E. Finalización del Contrato




CGC 55.1 Terminación de las Obras

1. El Contratista notificará por escrito al Gerente de Obras con copia a la DGC, la fecha en la cual considera que los trabajos fueron o van a estar terminados. El Gerente de Obras, procederá inmediatamente, a realizar la inspección de los trabajos y dará a conocer los resultados de dicha inspección mediante nota dirigida a la DGC con copia al Contratista, dentro de los cinco (5) días hábiles después de recibida la notificación del Contratista, en la cual liste las actividades pendientes, si las hay, que resulten de controlar la conformidad de las obras con el conjunto de obligaciones establecidas en el Contrato, la fecha en que deben ser finalizadas y dará su recomendación sobre si se deben o no recibir las obras.

2. Cuando las obras estén listas para ser recepcionadas el Gerente de Obras preparará un informe donde conste la Fecha de Terminación de las Obras y además: a) los resultados de la inspección física de las obras ejecutadas, b) los resultados de las pruebas requeridas, si las hay, previo a la recepción de las obras, c) los resultados de la constatación de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el contrato, d) los resultados de la constatación de posibles imperfecciones o defectos de construcción, e) los resultados de la constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrrenos y lugares a su estado normal y f) los resultados de la constación relacionada con la terminación de los trabajos que estuvieran incompletos, g) las cantidades de obra finales ejecutadas con el respectivo monto final. Este informe debe ser presentado a la DGC, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles después de finalizada las actividades pendientes, si las hay o, si no las hay, después de recibida la notificación del Contratista de haber finalizado los trabajos.




3. Después de recibido el informe del Gerente de Obras, la DGC nombrará una Comisión de Recepción para que haga la verificación de los trabajos, quienes emitirán el Acta de Recepción Definitiva si la obra está conforme al contrato, y de no estarlo se podrá hacer una Recepción Provisional, para lo cual se suscribirá el Acta respectiva en la que conste cuáles son los defectos o imperfecciones y la fecha en que deben ser corregidos.

4. Se podrán hacer recepciones parciales de tramos completos y funcionales terminados completamente, sin defectos que corregir, siempre que la DGC lo considere conveniente. El procedimiento para la recepción parcial será igual al descrito en los numerales 1., 2. y 3. que preceden.

5. La Fecha de Terminación de las Obras debe constar en el Acta de Recepción Definitiva. Si correspondieren recepciones parciales, la Fecha de Terminación de cada tramo o parte del Proyecto, debe constar en el Acta de Recepción Parcial respectiva.

CGC 56.1 El Contratante tomará posesión del Sitio de las Obras y de las Obras a partir de la Fecha de Terminación definitiva de las obras que conste en el Acta de Recepción Definitiva o en cada Acta de Recepción Parcial.

El Contratista debe presentar una garantía de calidad de obra a más tardar diez (10) días hábiles después de suscribir el Acta de Recepción Final de los trabajos, por el período establecido en la subcláusula 35.1 y por un monto del cinco por ciento (5%) del valor final del contrato. El original del Acta de Recepción Final se entregará al Contratista hasta que haya cumplido con la presentación de la Garantía de Calidad a satisfacción del Contratante.

CGC 57.1 Liquidación Final.- Se sustituye por lo siguiente:

El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se le adeuda en virtud del Contrato, diez (10) días hábiles después de la finalización de los trabajos. El Gerente de Obras realizará la revisión correspondiente y certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del Gerente de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Gerente de Obras deberá emitir dentro del término antes señalado una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el monto que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago, mismo que será enviado al Contratante.




CGC 58.1 Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar el: NO APLICALos planos actualizados finales deberán presentarse a mas tardar: NO APLICA

CGC 58.2 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la fecha establecida en las CGC 58.1 es de: NO APLICA

CGC 59.2 (g) El número máximo de días es: Treinta días (30) calendario el cual podría ser ampliado si conviene a los intereses del Estado.

CGC 61.1 El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es: NO APLICA

CGC 61.2 Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante, éste lo comunicará al Contratista por lo menos con treinta (30) días de anticipación. Los pagos a que tendrá derecho el Contratista serán únciamente los que se indican en esta Cláusula. El Contratante no tendrá que indemnizar al Contratista por costos de otro tipo, directos o indirectos que deje de percibir por la rescición del Contrato.

F. Otras Disposiciones

CGC 66 Se adiciona esta Cláusula: Equipo

El Contratista está obligado a mantener el equipo esencial para la ejecución de los trabajos de acuerdo al Programa de trabajo, en la misma o mejor condición o estado que la ofrecida, debiendo requerir de la autorización de la Supervisión y de la DGC para retirarlo del proyecto. En caso de que el equipo del Contratista no estuviese en las condiciones ofertadas, con la simple instrucción de la supervisión deberá retirarlo del proyecto y sustituirlo por otro que si cumpla con lo ofrecido por el Contratista, en un término no mayor del requerido para que la actividad en ejecución no se desfase.

CGC 67 Se adiciona esta Cláusula: Uso de Bitácora

El uso diario de la bitácora es obligatorio tanto por el Contratista como por la Supervisión. La custodia de la bitácora corresponde a la Supervisión y siempre debe estar disponible para las partes involucradas en el Proyecto. Le corresponde a la Supervisión hacer el cierre de la Bitácora cuando finalice el Proyecto. Si es necesario se pueden abrir bitácora por frentes de trabajo o parte de las obras, dependiendo de la distancia entre ellos.




CGC 68 El Contratista está obligado a informar al Contratante de cualquier error que encuentre en los documentos, planos o especificaciones o cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la calidad, tiempo o costo de los trabajos a ser ejecutados bajo el contrato, con el propósito de tomar las medidas correctivas que correspondan. La comunicación debe hacerla a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que haga el descubrimiento. El incumplimiento de esta obligación por parte del Contratista lo hará responsable de los perjuicios que se generen en su contra o en contra del Contratante.




APENDICE “A”

LISTA DE CANTIDADES VALORADAS



120

Sección VII. Especificaciones de Construcción

ESPECIFICACIONES ESPECIALES DE CONSTRUCCION

Todos los trabajos relacionados con la señalización vial de este proyecto se deberán regir por las especificaciones especiales aquí indicadas.

De no estar en estas Especificaciones Especiales, regirán las especificaciones contenidas en el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito (SIECA, edición Agosto 2004). De no estar en el Manual de la SIECA antes mencionado, regirán las especificaciones de “Mantenimiento del Señalamiento Vial” del Manual de Carreteras edición 1996; de no estar especificadas en los anteriores documentos, regirán las especificaciones establecidas por la AASHTO.

1.-SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEMARCACIÓN EN EL PAVIMENTO

PINTURA TERMOPLASTICA

DEFINICION:

Pintura alquímica modificada con caucho clorado con excelente visibilidad diurna y nocturna, resistentes a la abrasión severa y a gran variedad de contaminantes, durable, de gran resistencia y rápido secamiento.

DESCRIPCION DEL TRABAJO:

Las señales horizontales son el conjunto de indicaciones que se pintan en el pavimento para el control y ordenamiento del tráfico en la carretera. La tarea consiste en el transporte, almacenamiento, suministro, manejo de materiales y suministro de equipos para la aplicación en el pavimento de la pintura para líneas y marcas de tráfico.Las líneas y marcas deben ser de 2.3 mm de espesor, de 10 cm de ancho, el largo, dimensiones y colores serán indicados por el supervisor, previa autorización de la Dirección General de Carreteras.Las líneas de bordes serán Blancas y Continuas, excepto en las intersecciones con los caminos secundarios. La línea central será Amarilla y discontinua en los tramos donde exista la suficiente distancia de visibilidad, según la velocidad para sobrepasar indicada en los planos o por el supervisor. En caso contrario serán continuas.En los tramos de líneas discontinuas centrales, se pintarán en guiones de 4.5 metros separados cada 7.5 metros (N=12;eficiencia=4.5/12=37.5%)

CONDICIONES PREVIAS A LA DEMARCACIÓN:

La pintura no debe aplicarse en tiempo lluvioso, con neblina ó húmedo, o que por condiciones del viento, polvo o de otras circunstancias, no sea apropiado para ejecutar el trabajo satisfactoriamente. La pintura no debe aplicarse sobre superficies húmedas que produzcan ampollas o películas porosas.

La superficie del pavimento donde se aplicará la pintura debe estar limpia, seca y libre de aceite, grasa u otras sustancias extrañas que afecten la adherencia de la pintura y se deberán resanar los defectos que puedan dañar el señalamiento.

Sección VII: Especificaciones Técnicas de Construcción 121

En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, deberá utilizarse el método de fresado, picado o el que indique el supervisor; tal actividad no deberá dañar excesivamente la superficie del pavimento. Los gastos que ello origine se considerarán comprendidos dentro de los precios de los ítems del contrato.

El concreto se lava con una solución por volumen, de una aparte de ácido muriático en nueve de agua, se deja actuar durante 15 minutos, se enjuaga y se seca bien y se eliminan suciedades, polvo y grasas.

ESPECIFICACIONES:

ESPECIFICACIONESAcabado MatePeso Neto por Galón 5.49 a 5.68 kilosEspesor seco recomendado 175 a 225 micronesEspesor seco recomendado en cruces ó áreas peatonales 400 micronesRendimiento teórico a 200 micrones espesor seco 9.92 m2 por galón.Método de aplicación. Máquina aplicadoraAjustador para lavado de equipos 121134Dilución recomendada. La pintura debe diluirse sólo si el equipo de aplicación y las condiciones ambientales lo requieren, para lograr una buena aplicación.

0 a 10 %

Humedad relativa de aplicación. 30% - 85%Temperatura mínima ambiental 12.7 oCTemperatura mínima del Pavimento 10 oCRango de Temperatura de la pintura aplicada 205oC - 232oCSecamiento para pasar sin detenerse 1 hora a 250C y 50% de humedad

relativaSecamiento para vías de tráfico pesado. 1 1/2 hora 250C y 50% de

humedad relativaTemperatura de almacenamiento. Entre 40C y 320C, bajo techo

APLICACIÓN:

Se revuelve bien la pintura con una espátula limpia, se diluye con ajustador sólo si el equipo de aplicación o las condiciones ambientales lo requieren y se aplica una mano para obtener un espesor seco de 175 a 225 micrones.Agregar a la pintura aplicada y húmeda de 300 a 450 gramos de micro esferas de vidrio tipo Drop-on por cada metro cuadrado de señalización, éstas deberán adherirse a una profundidad del 60% de su diámetro.En cruces y áreas peatonales se recomiendan 2 manos para lograr un espesor seco de 400 micrones, porque el alto grado de abrasión provoca un desgaste mayor de la pintura.El replanteo de la señalización horizontal se indicará con pintura de corta durabilidad, tiza u otro material fácilmente removible.Previo a la liberación al tránsito deberá verificar que la retroflexión presente un aspecto uniforme, libre de zonas no reflectivas.No se admitirán diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación deberá ser removida por el contratista.




La superficie a obtenerse deberá ser de ancho uniforme, presentar sus bordes bien definidos, rectos, nítidos, libres de burbujas, grietas, surcos, ondulaciones superficiales, alteraciones del color, o cualquier otra anormalidad proveniente del material.Se evitarán los recalentamientos que produzcan alteraciones en el material y se debe mantener siempre la temperatura del depósito de material fundido dentro del rango de temperaturas estipuladas.La operación de sincronización de aplicar el termoplástico con las esferas de vidrio se hará de tal forma que las esferas no se sumerjan totalmente ni sufran falta de adherencia por una temperatura superficial incorrecta del material termoplástico. Además se deberán dispersar uniformemente en toda la superficie de la marca.Si las esferas a sembrar están húmedas o fluyen con dificultad, la Supervisión de Obra podrá exigir su reemplazo.Después de efectuada la Demarcación se realizará la inspección visual de la reflexión tanto diurna como nocturna.

EQUIPO A UTILIZAR:

El equipo mecánico para limpieza y barrido consistirá en cepillo mecánico rotativo de ancho mínimo de 0.50 metros y por sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal y presión adecuado para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La boca de salida de aire será orientada a efecto de arrojar el polvo en la dirección que no perjudique el resto de la calzada.El equipo para la fusión del material consistirá en uno o más recipientes de calefacción indirecta, agitados mecánicamente en forma contínua para mantener el fundido perfectamente homogéneo. Deberán poseer un vertedero lateral para el uso y aplicación del material. Poseerán termómetros para medir la temperatura del material termoplástico.Se recomienda el uso de termostato con el fin de mantener la temperatura de la masa termoplástica en un nivel uniforme.Equipos manuales o autopropulsados para la aplicación de demarcación y el sembrado de microesferas.Equipo Manual compuesto por vehículo de carga con los elementos necesarios para la preparación de la masa termoplástico y zapatas de aplicación. Estos elementos podrán ser utilizados en forma independiente (manual) o adosados a recipientes intermediarios móviles (calderetas).Equipo autopropulsado: el que lleva las zapatas de aplicación incorporadas al vehículo. Deberá poseer un sistema de calentamiento indirecto para la aplicación del material termoplástico que mantenga el material a la temperatura correcta, provisto de agitador mecánico y dispositivos para el sembrado inmediatamente posterior de micoesferas de vidrio en anchos de franjas y dosificaciones adecuadas. Deberá poseer un mecanismo de accionamiento que permita la aplicación de líneas continuas o intermitentes. Tendrá además indicador de temperatura de la masa termoplástica, de calidad similar a lo descrito en el inciso anterior.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

Señalamiento Precautorio:Previo a todo el trabajo el contratista deberá instalar el señalamiento de seguridad diurna y nocturna, que indique la supervisión y otros elementos que sean necesarios para la protección del área de trabajo, que consistan en chalecos de seguridad, letreros móviles, vallas, banderillas, cintas, balizas y conos para desviar el tránsito; en el caso de operación nocturna los elementos anteriores serán reflectantes. Estos deberán estar ubicados a distancias lo suficientemente amplias para garantizar condiciones mínimas de




seguridad en el tránsito pasante y para la protección del personal y/o equipo de la obra a entera satisfacción de la Dirección General de Carreteras.Este señalamiento deberá mantenerse en perfectas condiciones, y tanto este como el que fuese necesario reemplazar por causas accidentales, no recibirá pago directo alguno y los gastos que ello origine se consideraran comprendidos dentro de los precios del item del contrato.Lo especificado precedentemente podrá ser mejorado por el contratista por empleo o instalación de otros elementos que se estime sean más efectivos. En este caso dicha mejora deberá contar con la aprobación previo de la Dirección General de Carreteras, en todo caso, el cumplimiento de estas disposiciones no reserva al contratista de su responsabilidad por accidentes o daños a las personas, o bienes de la empresa o de terceros.Elementos de seguridad contra incendios y derrames de materiales a altas temperaturas (de uso personal tales como guantes, calzado, vestimenta adecuada, protección ocular); y botiquín provistos de elementos de primeros auxilios para atender quemaduras.Evitar el contacto accidental con la piel o los ojos y la inhalación de sus vapores usando equipos adecuados de seguridad.En caso de contacto con la piel, limpiar con un a estopa y lavar con agua y jabón; si el contacto es con los ojos, lavar con abundante agua y buscar atención médica.Aplicar y almacenar en un lugar limpio, seco y alejado de toda fuente de calor.En lugares encerrados se debe tener una buena ventilación natural o forzada.Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

DURABILIDAD:

Las señales se deberán proteger con vallas o conos hasta que la pintura se seque bien la protección debe prolongarse cuando el tráfico es congestionado.Los tiempos de secamiento varían con la temperatura ambiental y el espesor de la película aplicada. A mayor temperatura menor tiempo de secado y a mayor espesor, mayor tiempo de secado.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:Su medición se hará por el número de metros lineales pintados de la línea central y cada una de las líneas de borde, aceptadas satisfactoriamente, de acuerdo con las presentes especificaciones.El pago se efectuará de acuerdo con el precio unitario establecido en el contrato.

2. SEÑALAMIENTO VERTICAL

2.1 DEFENSA LATERAL METÁLICA GALVANIZADA DE 2 CRESTAS TIPO FLEX BEAM

Será de 51 Cms. de ancho calibre 12 en tramos de 4.10 m. (3.81m de largo efectivo) fabricada de acuerdo a especificaciones internacionales AASHTO M-180. Incluye: poste viga IPR DE 6” x 4” x 150m. De altura, en acero estructural ASTM A-36 separador tipo “U”, punta, Terminal, tortillería y una ménsula, con reflejante en alta intensidad a cada 3.81 mts., todo fabricado en acero de alta resistencia galvanizado por inmersión en caliente según norma ASTM-123, deberá incluir la excavación, cimentación, mano de obra y equipo.




Se adjunta plano de defensa tipo Flex Beam, viguetas, herrajes, postes y pintura para las estructuras de acero de las especificaciones del Manual de Carreteras.

2.2 BARRERA DE CONCRETO TIPO NEW JERSEY

Corresponde al PLANO TIPO BARRERA DE CONCRETO TIPO N.J., del Manuel de Carretera, (Tomo 7, Hoja 10/62) de la Secretaria de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, SOPTRAVI. (adjunto detalle) ESPECIFICACION ESPECIAL:Comprende la construcción de una barrera de seguridad de hormigón simple New Jersey, de acuerdo con las medidas características indicadas en los planos de detalle, en los lugares que se fijen en los planos que integran la documentación de la obra y en los cómputos métricos.

Los materiales a emplear deberán cumplir las exigencias establecidas en las especificaciones generales para la Construcción del Manual de Carreteras –SOPTRAVI. El hormigón será Clase “A”, según la Sección 601-HORMIGON ESTRUCTURAL (adjunto).

Los moldes para concreto deberán ser metálicos o de madera lisa de buena calidad para encofrados, y de igual altura que la barrera. Tendrá un espesor que permita soportar sin deformaciones las presiones originadas por le hormigón. La longitud mínima de cada tramo de molde será de tres metros para los alineamientos rectos. En las curvas y tramos terminales de altura variable se emplearan moldes especialmente preparados para ajustarse a las exigencias del proyecto.Los moldes deberán limpiarse completamente y aceitarse cada vez que se empleen. No se permitirá el vaciado del concreto hasta tanto la Supervisión no haya aprobado la colocación de los molde.Los defectos de poca importancia que aparezcan al retirar los moldes se corregirían con mortero de cemento de proporción 1:2.El alisado de las caras vistas se efectuará por medio de fratases o trozos de madera humedecido, no permitiéndose su revoque.

Se construirán junta de contracción cada seis metros de un centímetro de ancho y cuatro centímetros de profundidad, y juntas de dilatación cada ciento ochenta metros, de dos centímetros de ancho. Para el relleno de las juntas se utilizara “relleno premoldeado” (fibrobituminoso, de madera compresible, de neopreno o de espuma de plástico impregnada).Una vez que la barrera adquiera el grado de dureza conveniente se efectuara su curado cubriéndola con aserrín o arpillera, mantenidos húmedos durante diez días, como mínimo. Solo con autorización de la Supervisión, el Contratista podrá optar por otro método de curado.

Toda sección de barrera rechazada por la Supervisión deberá demolerse y reconstruirse, sin que por ello corresponda pago adicional alguno.

MEDICIÓN Y FORM A DE PAGO

Los tramos de barrera de sección transversal normal y los tramos terminales de Sección transversal y altura variable construidos según esta especificación y aprobados por la Supervisión se medirán, certificaran y pagaran por metro lineal al precio unitario de contrato estipulado para el item “BARRERA DE CONCRETO TIPO NEW JERSEY”.




Este precio será compensación total por la provisión de los materiales y mano de obra, moldes, equipos herramientas yTodo insumo o trabajos necesarios para la correcta ejecución del item

2.3.- SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

El señalamiento vertical bajo será fabricado en lamina de acero Galvanizado calibre 16 de espesor de primera calidad con ceja perimetral (en su caso) de 2.54 cm., troquelada de un solo golpe, con orejas en lamina de acero calibre 14 de espesor, unidas a la señal mediante un cordón de soldadura del mismo material de la señal.

En la cara frontal de la señal se le aplicara una recula adheridle scotchlite por medios mecánicos (no manual) mediante la utilización de aplicadora AS RA 1000 o similar, no debiendo presentar burbujas de aire; del color según el tipo de la señal y en esta superficie se pintara el símbolo y el filete con tinta segrafíca; la cual deberá ser calidad 3M o equivalente, las cuales deberán contar con aditivo U.V. (Ultra Violeta) debiendo garantizar un período de 5 años contra decoloración de las tintas, las cuales deberán formar una capa uniforme no debiendo presentar desvanecimientos, manchas o rayas y cumpliendo estrictamente con las especificaciones que marca el manual del SIECA.

El herraje para la fijación de las señales, tornillos, pernos, tuercas, rondanas planas y de presión deberá ser galvanizado de acuerdo a las normas ASTM A-307 Y A-325.

2.3.1 Todas las señales tipo R (Reglamentarias) deberán ser fabricadas en lamina galvanizada cal.16 de 61.0 x 91.0 cm., con fondo reflejante grado Alta Intensidad calidad 3M o equivalente y letras y símbolos en impresión serigrafía. Todo el señalamiento bajo deberá tener una protección de recula antigrafiti para evitar el vandalismo, en calidad 3M o equivalente. Las señales deberán ser tratadas mediante sistemas automáticos y cámaras de lavado (no manual), para lo anterior deberá de comprobar por separado su proceso y equipo con que cuenta para este fin, deberá ir sin pintar en su parte posterior. A la parte frontal de la señal se le dará el acabado correspondiente según el tipo de señal con los colores conforme al manual centroamericano de Dispositivos para el Control de Transito en Calles y Carreteras vigentes editado por el SIECA.

2.3.2 Todas las señales tipo P (Preventivas) deberán ser fabricadas en lamina galvanizada cal 16, de 91.4 x 91.4 cm. Con fondo reflejante grado Alta Intensidad calidad 3M o equivalente y letras y símbolos en impresión serigrafía. Todo el señalamiento bajo deberán tener una protección de película deberá antigrafiti para evitar el vandalismo, en calidad 3M o equivalente.Las señales deberían ser tratadas mediante sistemas automáticos y cámara de lavado (no manual), para lo anterior deberá de comprobar por separado su proceso y equipo con que cuenta para este fin, y deberán ir sin pintar en su parte posterior. A la parte frontal de la señal se le dará el acabado correspondiente según el tipo de señal con los colores conforme al Manual Centroamericano de Dispositivos para el Control del Transito e Calles y Carreteras vigentes editado por la SIECA.

2.3.3 Todas las señales tipo ID (bajas) tendrán fondo totalmente reflejante grado Ingeniería y letras recortadas en alta intensidad calidad 3M o equivalente. Todo el señalamiento bajo deberán tener una protección de película antrigrafiti para evitar el vandalismo, en calidad 3M o equivalente. Las señales deberán ser tratadas mediante sistemas automáticos y cámaras de lavado (no manual),




para lo anterior deberá de comprobar por separado su proceso y equipo con que cuenta para este fin, y deberán ir sin pintar en su parte posterior.A la parte frontal de la señal se le dará el acabado correspondiente según el tipo de señal con los colores conforme al Manual Centroamericano de Dispositivos para el Control del Transito en Calles y Carreteras vigentes editado por la SIECA.Las Señales serán empaquetadas en grupos de dos, cara con cara separada con papel encerado y hule transparente de plástico, unida con fleje de plástico, para evitar maltratos como raspaduras o abolladuras en las láminas ocasionadas en las maniobras de carga y acarreo.Para la colocación de señales bajas, se utilizaran postes de pretil cuadrado PRT de 2” x 2” calibre de 14, con la longitud adecuada al tamaño y tipo de señal, y en su caso estructura del mismo material para señales indicadas en el catalogo de conceptos, de tal manera que ya colocada tenga la altura mínima especificada por el Manual del SIECA. Y deberá ser calibre 14, galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a las Normas ASTM A-123 contando con un sistema de anclaje inferior. La excavación para el ahogado de los postes será de 20x20x40 cms., de profundidad. El concreto se elaborara en el lugar de la colocación con una resistencia de 110 Kg. /cm2., Incluye tapa superior para intemperie y tortillería antirrobo, para evitar el vandalismo y la perdida de señales por este tipo de actos.

CONSIDERACIONES GENERALES.

Los textos de las señales de destino, llevaran separación homogénea y siempre justificando hacia la izquierda, sin importar el largo de la leyenda.El diseño y la colocación de las señales, se ajustara a las especificaciones del Manual Centroamericano de Señalamiento Los emblemas de las señales, se ajustara a las especificaciones del Manual Centroamericano de Señalamiento.Para su instalación, se deberán respetar los lugares determinados para cada señal, y que serán marcados previamente por el Supervisor.Cualquier modificación a la colocación de una señal, se deberá notificar a la Dirección General de Carreteras para su aprobación.El tamaño de las serie de las letras a utilizar estará dado por la velocidad de diseño de la vía.Los tornillos y las rondanas de fijación de las señales serán galvanizadas.Los acabados para estas señales en cuanto a la lámina se refiere, serán los mismos que para las señales bajas, es decir lamina Galvanizada de calibre 16 de espesor, sin pintar en su parte posterior ; acabado en fondo reflejante grado Ingeniería con caracteres, ribetes y leyendas en reflejante grado alta intensidad calidad 3M o equivalente.La parte frontal de la señal no deberá presentar ningún tipo de tornillo, remache o unión que pudiera afectar la adherencia del papel reflejante así como la legibilidad de la misma, deberá ser estructurada por la parte posterior con elementos y tortillería especial fijadas en frío de tal manera que no existan ondulaciones ni deformaciones en la parte frontal de la señal.

Cimentación para las Señales Elevadas ID.La cimentación de las señales elevadas ID (tipo bandera o puente) deberá realizarse con concreto FAC=200 Kg. / cm 2 con dimensiones de 0.70 m x 0.70 m x 1.90 m y 4 o 6 anchas (para señales tipo bandera y puente respectivamente) de acero de alta resistencia de 1” de diámetro por 1.80 m de longitud. (Ver detalle).




2.4- VIALETA REFLEJANTE DE PLASTICO

Dimensiones:Largo (base): 100+/-1 mmAncho (base): alto 100+/-1mmAlto: 18.00 a 20.05 mm Peso: 200 a 245 gr.

Cuerpo:Deberá estar fabricado en plástico inyectado con resistencia al alto impacto, (color blanco o amarillo), de material ABS, con un espesor de 3 milímetros (122 milésimas de pulgada ) en todos sus lados como mínimo, deberá tener integrada la parte reflejante. Deberá ser rellenada con resinas epóxicas para alto impacto y llevar una capa de arena Sílica sobre las resina.

Reflejantes:Las áreas reflejantes serán de material acrílico no reciclado (de primer grado), de alto impacto y tendrán forma trapezoidal, el área reflectiva total será de un mínimo de 16.275 cm2, por lado, deberá tener 260 prismas ópticos como mínimo. Los prismas ópticos tendrán un grado de inclinación de 30 +/- 1 grados. Los prismas serán metalizados al alto vació por el lado interior.El coeficiente de intensidad luminosa de la superficie reflejante no deberá ser menor al mostrado en la Tabla 1 cuando el ángulo de incidencia de la luz sea paralelo a la base de la violeta.

Tabla 1.- Requerimientos de Coeficiente de Intensidad Luminosa (Intensidad Específica)

Angulo de observación (grados)

Angulo horizontal de entrada de luz (grados)

Coeficiente de Intensidad Luminosa (mcd/luz)

Blanco Ámbar Rojo

Intensidad Especifica (cd/ft)

Blanco Ámbar Rojo

0.2 0 279 167 70 3.0 1.8 10.750.2 20 112 67 28 1.2 0.7 0.3

Resistencia: Deberá tener una resistencia a carga estática de 2200 lbs. según la prueba ASTM-D4280 con un desplazamiento no mayor a 0.125” bajo carga de 2000 lbs.

Condiciones Generales:

Una cara:Serán del color especificado en el proyecto o el indicado por el Supervisor, donde un lado será reflejante, e irán instaladas a cada 12.00 m. tanto sobre líneas continuas, como en líneas intermitentes, (donde se colocaran entre cada guión). Se colocaran al asfalto, a base de adhesivo bituminoso, o epoxico sobre superficie de concreto hidráulico.

Doble cara: Serán del calor especificado en el proyecto o el indicador por el Supervisor, donde los dos lados serán reflejantes, e irán instalados a cada 12.00m. Tanto sobre líneas continuas, como en líneas intermitentes (donde se colocaran entre cada guión). Se colocaran al asfalto, a base de adhesivo bituminoso, o epoxico sobre superficie de concreto hidráulico.



128

Sección VIII. PlanosNo hay planos para este proyecto. La construcción se hará de acuerdo a la información que proporcione el Supervisor al Contratista.

129

Sección IX. Lista de Cantidades[ Membrete de la Empresa Oferente ]

O F E R T A

PROYECTO: Señalización Vial de la Carretera CA-1, Tramos: Jícaro Galán-Choluteca y Choluteca-San Marcos de ColónUBICACIÓN: Carretera CA-1 entre Jícaro Galán y San Marcos de Colón Moneda: Lempiras Fecha:

Item Actividad Unidad CantidadPrecio

UnitarioPrecio Total %

(Lps) (Lps)

TRAMO JICARO GALAN - CHOLUTECA

1 SENALAMIENTO ELEVADO 1.1 E-1-1 de 91.4 x 91.4 cms Unidad 6.00 1.2 ID-3 de 122 x 366 cms Unidad 6.00 1.3 ID-3 de 122 x 366 cms Unidad 1.00 Total Señalamiento Elevado 2 SENALAMIENTO BAJO

2.1 ID-1-9 Unidad 5.00 2.2 ID-2-1 Unidad 3.00 2.3 ID-2-4 Unidad 13.00 2.4 IG-1- Unidad 10.00 2.5 IG-1-2 Unidad 2.00 2.6 IG-1-4 Unidad 2.00 2.7 II-4-1 Unidad 18.00 2.8 II-4-2 Unidad 68.00 2.9 II-5-1 Unidad 8.00

2.10 IS-1-4 Unidad 4.00 2.11 IS-2-1 Unidad 2.00 2.12 P-10-1 Unidad 26.00 2.13 P-12 Unidad 14.00 2.14 P-12 Unidad 1.00 2.15 P-1-2 de 91.4 x 91.4 cms Unidad 16.00 2.16 P-1-5 Unidad 4.00 2.17 P-1-7 Unidad 1.00 2.18 P-2-3 Unidad 8.00 2.19 P-2-4 Unidad 6.00 2.20 P-2-6 Unidad 1.00 2.21 P-4-2 Unidad 1.00 2.22 P-5-6 Unidad 4.00 2.23 P-6-1 Unidad 2.00 2.24 P-9-1 Unidad 10.00 2.25 R-1-1 Unidad 5.00 2.26 R-1-2 Unidad 5.00 2.27 R-13-1 Unidad 12.00 2.28 R-14-3 Unidad 2.00 2.29 R-2-1 Unidad 28.00

Lista de Cantidades 130

[ Membrete de la Empresa Oferente ]

O F E R T A




(Lps) (Lps) 2.30 R-4-6 Unidad 4.00

Total Señalamiento Bajo 3 SENALAMIENTO HORIZONTAL

3.1 Línea contínua pintura termoplástica ml 85,800.00 3.2 Línea discontinua pintura termoplástica ml 16,088.00 3.3 Flechas con pintura termoplástica Unidad 20.00 Total Señalamiento Horizontal 4 VIALETAS

4.1 Vialetas 1 Cara Unidad 7,150.00 4.2 Vialetas 2 Caras Unidad 3,575.00 Total Vialetas TOTAL TRAMO JICARO GALAN-CHOLUTECA

TRAMO: CHOLUTECA-SAN MARCOS (Longitud 53.0 Kms) 1 SENALAMIENTO ELEVADO

1.1 E-1-1 de 91.4 x 91.4 cms Unidad 14.00 1.2 ID-3 de 122 x 366 cms Unidad 2.00 Total Señalamiento Elevado 2 SENALAMIENTO BAJO

2.1 ID-1-9 Unidad 2.00 2.2 ID-2-1 Unidad 3.00 2.3 ID-2-4 Unidad 9.00 2.4 IG-1-1 Unidad 12.00 2.5 IG-1-4 Unidad 6.00 2.6 II-4-1 Unidad 22.00 2.7 II-4-2 Unidad 88.00 2.8 II-5-1 Unidad 30.00 2.9 P-10-1 Unidad 14.00

2.10 P-1-1 de 91.4 x 91.4 cms Unidad 6.00 2.11 P-12 Unidad 4.00 2.12 P-1-2 de 91.4 x 91.4 cms Unidad 14.00 2.13 P-1-4 Unidad 4.00 2.14 P-1-5 Unidad 24.00 2.15 P-1-7 Unidad 1.00 2.16 P-1-9 Unidad 9.00 2.17 P-2-3 Unidad 7.00 2.18 P-2-4 Unidad 5.00 2.19 P-9-1 Unidad 16.00 2.20 R-1-1 Unidad 5.00



Lista de Cantidades 131

[ Membrete de la Empresa Oferente ]

O F E R T A




(Lps) (Lps) 2.21 R-13-1 Unidad 12.00 2.22 R-14-3 Unidad 4.00 2.23 R-2-1 Unidad 33.00 2.24 R-4-6 Unidad 4.00

Total Señalamiento Bajo 3 SENALAMIENTO HORIZONTAL

3.1 Línea contínua con pintura termoplástica ml 128,400.00 3.2 Línea discontinua con pintura termoplástica ml 24,638.00 3.3 Flechas con pintura termoplástica Unidad 28.00 Total Señalamiento Horizontal 4 VIALETAS

4.1 Vialetas 1 Cara Unidad 9,364.00 4.2 Vialetas 2 Caras Unidad 4,682.00 Total Vialetas 5 DEFENSA LATERAL METALICA

5.1 Defensa Lateral Metálica 2 Crestas ml 304.00 Total Defensa Lateral Metálica TOTAL TRAMO CHOLUTECA-SAN MARCOS DE COLON

SUB-TOTAL GENERAL

Administración Delegada o Trabajos por día 20.00% TOTAL GENERAL

Nota: La nomenclatura utilizada para nombrar el señalamiento vertical es según el Manual de la SIECA



132

Sección X. Formularios de Garantía

Se adjuntan en esta Sección los formularios para la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, la Garantía de Cumplimiento, la Garantía por Pago de Anticipo y la Garantía de Calidad. Los Oferentes no deberán llenar los formularios para la Garantía de Cumplimiento ni para la Garantía de Pago de Anticipo en esta etapa de la licitación. Solo el Oferente seleccionado deberá proporcionar estas dos garantías. La Garantía de Calidad será presentada por el Oferente seleccionado conforme a la Cláusula CGC 56.1 de las CEC.

Formularios de Garantías 133

Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Garantía Bancaria)

[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completará este formulario de Garantía Bancaria según las instrucciones indicadas entre corchetes.]

Garante: [indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

Beneficiario: Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI)Dirección General de CarreterasAtención: Ing. Melvín Martínez, Director General de CarreterasBarrio La Bolsa, Comayaguela, M.D.C.

Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No. [indique el número]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha presentado su Oferta con fecha del [indicar la fecha de presentación de la Oferta] (en adelante denominada “la Oferta”) para la ejecución del [indique el nombre del Contrato] en virtud del Llamado a Licitación No. [indique el número del Llamado] (“el Llamado”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento deberá respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de [indique la cifra en números expresada en la moneda del país del Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la cifra en palabras] a simple requerimiento y al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, sin que la SOPTRAVI tenga que sustentar su reclamo, manifestando en su solicitud que el Oferente está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente:

(a) ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el Formulario de la Oferta; o

(b) no acepta la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (en adelante “las IAO”) de los documentos de licitación; o

(c) habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del período de validez de la Oferta, (i) no firma o rehúsa firmar el Contrato, si así se le solicita, o (ii)




no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO.

Esta garantía permanecerá en vigor durante el período de validez de la oferta, el cual comienza el (indicar día, mes y año) y finaliza el (indicar día, mes y año). Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de la fecha de finalización del período de validez de la oferta.

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]




Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Fianza)

[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente deberá completar este Formulario de Fianza de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.]

FIANZA No. [indique el número de fianza]

POR ESTA FIANZA [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los nombres legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en adelante “el Contratista”), y [indique el nombre, denominación legal y dirección de la afianzadora], autorizada para conducir negocios en [indique el nombre del país del Contratante], en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre del Contratante] en calidad de Demandante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto en cifras expresado en la moneda del País del Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la suma en palabras], a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantía, nosotros, el Contratista y el Garante antes mencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha del ____ día de _______, del 200_, para la construcción de [indique el número del Contrato] (en adelante “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:

(1) retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado en el Formulario de la Oferta; o

(2) no acepta la corrección de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con la Subcláusula 28.2 de las IAO; o

(3) si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el período de validez de la misma,

(a) no firma o rehúsa firmar el Formulario de Convenio, si así se le solicita, de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes; o

(b) no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimento de conformidad con lo establecido en las Instrucciones a los Oferentes;




el Garante procederá inmediatamente a pagar al Contratante la máxima suma indicada anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que ésta es motivada por el acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, especificando cuál(es) evento(s) ocurrió / ocurrieron.

El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto durante el período de validez de la Oferta, el cual comienza el _(día, mes y año)________ y finaliza el ____(día, mes y año)___.

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos documentos con sus respectivos nombres este [indique el número] día de [indique el mes] de [indique el año].

Contratista(s):_______________________ Garante: ______________________________ Sello Oficial de la Corporación (si corresponde)

__________________________________ ______________________________________[firma(s) del (de los) representante(s) [firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) autorizado(s)

_________________________________ _______________________________________[indique el nombre y cargo en letra de [indique el nombre y cargo en letra de imprenta]

imprenta]




Garantía de Cumplimiento (bancaria o fianza)(Incondicional)

Garante: [Indique el Nombre del Garante, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]



GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. [indique el número de la Garantía de Cumplimiento]

POR CUANTO [nombre del Contratista] (en lo sucesivo denominado”el Contratista”) se ha obligado en virtud del contrato No. [número de referencia del Contrato] fechado el _____ de _______ de a suministrar [descripción de los bienes y servicios conexos] (en lo sucesivo denominado “el Contrato”).

Y POR TANTO se ha convenido en dicho contrato que el Contratista le suministrará una garantía [indicar el tipo de garantía que se esté emitiendo] por el monto indicado en el contrato, con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento por parte del Contratista de todas las obligaciones que le competen en virtud del Contrato.

Y POR TANTO hemos convenido en proporcionar al Contratista una garantía en beneficio de la Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), en lo sucesivo denominado el Contratante:

NOS CONSTITUIMOS en virtud del presente Contrato, en garantes a nombre del Contratista y en favor del Contratante, por un monto máximo de [monto de garantía expresado en cifras y letras] y nos obligamos a pagarle dicha suma al Contratante en el lugar de su residencia, en forma incondicional y a simple requerimiento, tan pronto SOPTRAVI nos notifique por escrito que el Contratista no ha cumplido con alguna obligación establecida en el Contrato, sin necesidad de que se pruebe dicho incumplimiento o el monto en cuestión.

El Garante conviene por lo tanto, en que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto desde la fecha de la Orden de Inicio de los trabajos hasta no más tarde de noventa (90) días después de la fecha de finalización de las obras que conste en el Acta de Recepción Final de las Obras, por lo que la validez de esta Garantía comienza el _____ de _____ de _______ y finaliza el ______ de ______ de ________

Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de _________________

[firma][en calidad de]




Garantía por Pago de Anticipo (bancaria)[El Banco / Oferente seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hará un pago anticipado]

Garante: [Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

Beneficiario: Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI)Dirección General de CarreterasAtención: Ing. Melvín Martínez, Director General de CarreterasBarrio La Bolsa, Comayaguela, M.D.C


GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el número]

Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato No. [número de referencia del contrato] de fecha [indique la fecha del contrato], para la ejecución de [indique el nombre del contrato y una breve descripción de las Obras] (en adelante denominado “el Contrato”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista un anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuación.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total [indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras] en el lugar de su residencia y a simple requerimiento, contra el recibo de su primera solicitud por escrito, declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los estipulados para la ejecución de las Obras o no lo ha invertido de acuerdo a las condiciones establecidas en el Contrato.

El Garante conviene por lo tanto, en que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto desde la fecha de la Orden de Inicio de los trabajos hasta la fecha de finalización de las obras que conste en el Acta de Recepción Final de las Obras o hasta que el monto del anticipo haya sido amortizado completamente, por lo que la validez de esta Garantía comienza el _____ de _____ de _______ y finaliza el ______ de ______ de ________






Garantía de Calidad de Obra (bancaria o fianza)(Incondicional)

Garante: [Indique el Nombre del Garante, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]



GARANTIA DE CALIDAD No. [indique el número de la Garantía]

POR CUANTO [nombre del Contratista] (en lo sucesivo denominado”el Contratista”) se ha obligado en virtud del Contrato No. [número de referencia del Contrato] fechado el _____ de _______ de a suministrar a la Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), en lo sucesivo denominado “el Contratante”, [descripción de los bienes y servicios conexos] (en lo sucesivo denominado “el Contrato”).

Y POR TANTO se ha convenido en dicho contrato que el Contratista le suministrará una garantía [indicar el tipo de garantía que se esté emitiendo] por el monto indicado en el contrato, con el objeto de garantizar la calidad de la obra construida en cuanto a la obligación que tiene el Contratista de reparar y corregir defectos o sustituir todo o parte de la obra construida en virtud del Contrato, lo cual incluye pero no se limita a problemas que puedan surgir por efecto de uso inadecuado o carente de calidad de procedimientos constructivos, mano de obra, materiales y equipo; asi como, problemas que pudieren surgir por efecto de mantenimiento inadecuado dado por el Contratista a la obra hasta la fecha de traspaso de la misma a posesión del Contratante.Y POR TANTO hemos convenido en proporcionar al Contratista una garantía en beneficio de la Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI):NOS CONSTITUIMOS en virtud del Contrato, en garantes a nombre del Contratista y en favor del Contratante, por un monto máximo de [monto de garantía expresado en cifras y letras] y nos obligamos a pagarle dicha suma al Contratante en el lugar de su residencia, en forma incondicional y a simple requerimiento, tan pronto SOPTRAVI nos notifique por escrito que el Contratista no ha cumplido con su responsabilidad relativa a la calidad de la obra, sin necesidad de que se pruebe dicho incumplimiento o el monto en cuestión.

El Garante conviene por lo tanto, en que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto durante un (1) año, contado a partir de la fecha de finalización de los trabajos que conste en el Acta de Recepción Final, por lo que la validez de esta Garantía comienza el __ de ___ de ____ y finaliza el __ de ___ de ___





140

Llamado a Licitación

Llamado a Licitación 141

PROYECTO:Mejoramiento de La Seguridad en la Red Vial de las Vías del Plan Puebla

Panamá.Señalización Vial de la Carretera CA 1, Tramos: Jicaro Galán

– Choluteca y Choluteca – San Marcos de Colón.

PRESTAMO BID 1565/SF-HO Licitación No. LPN - GGPE - DGC No. 01 – 08

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. IDB 395-642/04 del 02 de noviembre del 2004.

2. El Gobierno de la República de Honduras ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar parcialmente el costo del Proyecto: Mejoramiento de la Seguridad en la Red Vial de las Vías del Plan Puebla Panamá, Señalización Vial de la Carretera CA 1, Tramos Jicaro Galán – Choluteca y Choluteca – San Marcos de Colón y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato que se suscriba para ejecutar dicho proyecto.

3. La Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) en adelante llamado “Contratante”, a través de la Dirección General de Carreteras, INVITA a los oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para desarrollar el proyecto: “Mejoramiento de la Seguridad en la Red Vial de las Vías del Plan Puebla Panamá, Señalización Vial de la Carretera CA 1, Tramos Jicaro Galán – Choluteca y Choluteca – San Marcos de Colón”, el cual consiste en ejecutar la Señalización Vial de la carretera CA 1 en los tramos: Jicaro Galán -Choluteca y Choluteca - San Marcos de Colón.

4. La señalización horizontal deberá realizarse usando pintura termoplástica y el suministro y colocación de las respectivas vialetas reflectivas. El suministro y colocación del señalamiento vertical a lo largo de cada tramo, lo que incluye señales preventivas, reglamentarias, informativas y de kilometraje. Asimismo incluye la colocación de dispositivos de seguridad en los sitios de la carretera que sean requeridos para dar mayor seguridad a los usuarios de las vías. La longitud total a señalizar con el presente proyecto es de 100.00 kms. El plazo de construcción de las obras, previsto por el Gobierno, es de Noventa Días (90 Días) calendario; sin embargo el plazo de construcción de las obras será el que proponga el licitador en su oferta, siempre y cuando dicho plazo sea menor que el anterior.



Llamado a LicitaciónREPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDADIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS


5. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se define en los Documentos de Licitación.

6. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional en la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda; Director General de Carreteras y revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. a partir del Miércoles 27 de Febrero del 2008.

7. Los requisitos de calificación incluyen que el Contratista cuente con la experiencia requerida en este tipo de obras y que cuente con la capacidad financiera necesaria para asegurar la ejecución del proyecto. El sistema de evaluación será “cumple” ó “no cumple” y se considerarán para la evaluación de los precios ofertados solamente a aquellos oferentes que hayan cumplido con los requisitos antes indicados, de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en el documento de licitación. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o APCAs nacionales.

8. Los Oferentes interesados podrán adquirir un juego completo de los Documentos de Licitación en Español, mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección indicada al final de este Llamado, previo pago de la cantidad de Quinientos Lempiras Exactos (Lps. 500.00), costo que no será reembolsable, efectuándose dicho pago en la Tesorería General de la República mediante autorización extendida en el Grupo Gerencial de Proyectos y Ejecución (GGPE), a partir del Miécoles 27 de Febrero del 2008. Los documentos serán entregados en las oficinas del Grupo Gerencial de Proyectos y Ejecución de la Dirección General de Carreteras, Edificio de la Secretaria de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Barrio La Bolsa, Comayaguela, M.D.C., Honduras C.A.

9. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 10:00 a.m. del miércoles 2 de abril del año 2008. Ofertas electrónicas “no serán” permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona, en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 10:00 a. m. del miércoles 2 de Abril del Año 2008.

10.Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una “Garantía de Mantenimiento de la Oferta” por el monto de Cuatrocientos veinticinco mil Lempiras (Lps.425,000.00).

11.Las direcciones referidas arriba son:a. Dirección para la Compra de Documentos e Información Adicional

Atención: Ing. Melvin Omar Martínez, Director General de CarreterasCon copia al GGPESOPTRAVI, Dirección General de Carreteras (DGC), 1er. Piso




Barrio la Bolsa, Comayagüela, Honduras C.A.Teléfono DGC: (504) 225-1703, Fax: (504) 225-0194Teléfono GGPE: (504) 225-1490, 225-4949, Fax (504) 225-4967Correo Electrónico: [email protected] Enviar copia a correo: [email protected] Página Web. www.soptravi.gob.hn y www.honducompras.gob.hn

b. Dirección para la presentación y apertura de las ofertas

Atención: Ing. Melvín Martínez, Director General de CarreterasSOPTRAVI, Dirección General de Carreteras (DGC)Edificio de la Secretaría, Salón de Usos Múltiples, 1er. Piso.Barrio La Bolsa, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

.

Comayagüela, M.D.C., 27 de Febrereo del año 2008



ROSARIO BONANO Ministro

JOSE MANUEL ZELAYA ROSALESPresidente de la República

MELVIN OMAR MARTINEZDirector General de Carreteras

http://www.honducompras.gob.hn/

http://www.soptravi.gob.hn/



Documents

DOCUMENTOS ESTANDAR DE LICITACION - … · Web viewPARA LA ADQUISICION DE OBRAS Proyecto: Programa de Mejoramiento de La Seguridad en la Red Vial en las Vías del Plan Puebla Panamá