E;17 Gestión Integral de la Ciudad - Guadalajara...11.2.-El Sr. Hugo Armando Prieto Jiménez, quién se identifica con credencial para votar No. , acredita su carácter de Apoderado

11 24-4 /261 )—E;17

Gestión Integral de la Ciudad

Goblerno de

Guadalajara

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-118-18

Contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte el Municipio de Guadalajara, Jalisco, representado por los ciudadanos JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA, ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA, JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA e IRLANDA LOERYTHE BAUMBACH VALENCIA, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Síndica, Director de Obras Públicas y Tesorera Municipal firmando el último en carácter de testigo del acto, todos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominará "EL MUNICIPIO" y por otra parte la sociedad mercantil denominada Constructora Rural del País, S.A. de C.V., representada por el Sr. Hugo Armando Prieto Jiménez en su calidad de Apoderado Legal, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA" ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES I.- "EL MUNICIPIO", declara:

1.1.- Que tiene personalidad jurídica para suscribir el presente contrato de obra pública a precios unitarios, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73, 79, fracción X 80 fracción III, 85 fracción I, IV, 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 10, 37 fracción V y XII, 38 fracción II, 41, 47 fracción VII, 52 fracciones II, 94 fracción VIII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 6, 41, 42 fracción IV, 51 fracción XI, 138 fracción XLV del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, Jalisco, artículo 1, 3, 8, 9 fracciones 1 y III, 10 fracciones 1 -y III, 10 fracciones 1 y IV, 42 del Reglamento de Patrimonio Municipal de Guadalajara.

1.2.- Que la obra denominada TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESUS DELGADILLO ARAUJO", CONSISTENTES EN AREA DE COCINA, PATIO Y AUDITORIO, EN LA COL. ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO., fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa con fundamento en los artículos 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1 fracción I, 50 Puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1 fracción I del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, Al efecto se le asigna el número de contrato DOP-REH-MUN-PRO-AD-118-18. Financiado a través de RECURSO MUNICIPAL 2018, (RAMO 33).

1.3.- Que la presente asignación, se basó primordialmente en que la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA" para la ejecución de la obra, representó la obtención de las mejores condiciones de contratación para "EL MUNICIPIO", en sus aspectos legal, técnico y económico, además la propuesta reunió las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual

ARS

Página 1 de 26

Gestión Integrat de La Ciudad

Gobierno de

Guadalajara

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-118-18

forma, se consideró que "EL CONTRATISTA" contara con la capacidad económica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a realizar, así como a que fue de las inscritas en el padrón de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvió de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Que la celebración del presente contrato, fue aprobada en sesión extraordinaria 10/18 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública celebrada el día 25 de Junio de 2018.

1.5.- Con registro federal de contribuyentes es: MGU-420214-FG4, tiene su domicilio en la finca marcada con el número exterior 400 (cuatrocientos) de la Avenida Hidalgo, Col. Centro, C.P. 44100, en Guadalajara, Jalisco, mismo que señala para que se le practiquen las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.

1.6.- El presente contrato se adjudicó a "EL CONTRATISTA" para llevar a cabo la ejecución de los trabajos a que se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaración 1.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratación en modalidad de Adjudicación Directa, de conformidad con lo establecido en los artículos 81, 82 punto 1 fracción 1 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, se comunicó a "EL CONTRATISTA" la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevarán a cabo, y en escrito de fecha 24 de julio de 2018, "EL CONTRATISTA" presentó propuesta para la'ejecución del mismo, por lo que "EL MUNICIPIO" hizo saber su resolución a "EL CONTRATISTA", el día 30 de julio de 2018, en el que se adjudicó este contrato para la realización de los trabajos objeto del mismo, con fundamento en lo aprobado por la Comisión de Adjudicación de Obra Pública, en la sesión ordinaria 11/18 con fecha 27 de Julio de 2018.

1.7.-Que por la sola comparecencia y *firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco.

II.- "EL CONTRATISTA" declara:

11.1.- Es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, denominada Constructora Rural del País, S.A. de C.V., con capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública número 8341 de fecha 21 de mayo de 1985, otorgada ante la fe del Lic. Antonio Basulto Ruíz, Notario Público número 1 del municipio de Chapala, Jalisco; la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público

ARS

Página 2 de 26

Así mismo, la bitácora que se abrirá en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", formarán parte integrante de este contrato.

ARS Página 3 de 26


Gobierno de Guadalajara


de la Propiedad y del Comercio bajo inscripción 107-108 del Tomo 168 del Libro Primero del Registro de Comercio. Agrego con número 18 al Apéndice 503 de este Libro de documentación respectiva, con fecha 12 de junio de 1985.

11.2.-El Sr. Hugo Armando Prieto Jiménez, quién se identifica con credencial para votar No. , acredita su carácter de Apoderado Legal, con el testimonio de la escritura pública número 23599 de fecha 27 de marzo de 2015, otorgada ante la fe del Lic. Francisco Javier Mulas Vázquez, Notario Público número 32 del municipio de Zapopan, Jalisco; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo Folio Mercantil No. 55693 * 1, con fecha 7 de mayo de 2015, mandato que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado.

11.3.-Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

11.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Vidrio número 2380 -A, colonia Barrera, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P.44150, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

11.5.- Se encuentra registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el registro federal de contribuyentes número Señalando también que su registro se encuentra vigente en el padrón de contratistas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Guadalajara, Jalisco, con la clave GDL-2489/11.

11.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así como, el contenido de los anexos 1 y 2 que contienen: 1).- Programa general de ejecución de los trabajos, firmado por el representante legal; 2).- Catálogo de conceptos; mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Así como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecución de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando' los procedimientos más eficientes para la realización y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, así como también el 100% (cien por ciento) de análisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

emarquez

Cuadro de Texto

9. ELIMINADO

emarquez

Cuadro de Texto

15. ELIMINADO


Gobierno de

Guadalajara



11.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. Manifiesta que dispone de la organización y elementos materiales, humanos y tecnológicos suficientes para la realización de la obra objeto del presente contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 86 numeral 2 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

11.9.- Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los artículos 115, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 44 y 50 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

III.- "AMBAS PARTES" declaran:

111.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, así como a lo establecido por los artículos 1260, 1267, 1269, 1271 y demás relativos y aplicables en el Código Civil del Estado de Jalisco.

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programas de obras, planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra pública que se consigna en las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" y este se obliga a ejecutar la obra consistente en: "TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESUS DELGADILLO ARAUJO", CONSISTENTES EN AREA DE COCINA, PATIO Y AUDITORIO, EN LA COL. ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.", para ejecutarse en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, bajo su responsabilidad, dirección profesional, hasta su total terminación, el cual se apegará estrictamente al 1).- Programa general de ejecución de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catálogo de conceptos: documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

ARS Página 4 de 26

QUINTA.- ANTICIPOS.- "EL MUNICIPIO" otorgará por concepto de anticipo el 30% del valor de la obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $ 474,057.02 (CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL

ARS Página 5 de 26

UGestión Integral de la Ciudad

Gobierno de

Guadatalara

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. DOP-REH-M UN-PRO-AD-118-18

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de $ 1,362,232.83 (UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 83/100 M.N.), más $ 217,957.25 (DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N.) de I.V.A., para un importe total de $ 1,580,190.08 (UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA PESOS 08/100 M.N.), dicha cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio que celebren las partes, por lo que sí "EL CONTRATISTA" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá observar las especificaciones que la Dirección de Obras Públicas señale.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 142 días naturales, deberá iniciar la obra objeto de este contrato el día 1 de agosto de 2018, y a concluirla el día 20 de diciembre de 2018, conforme al calendario de obra entregado para la realización de la obra, lo anterior siempre y cuando la conclusión de la obra, o vigencia del presente contrato, sea aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, en caso contrario "EL CONTRATISTA" se obliga a concluir la obra a más tardar el 30 de septiembre de 2018.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE.- "EL MUNICIPIO" cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberá tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán los trabajos, considerando la evaluación de impacto ambiental.

Asimismo, "EL MUNICIPIO" se ve obligado a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos y licencias que se requieran para su realización, cuya tramitación sea competencia de "EL MUNICIPIO", observando tanto "EL MUNICIPIO" como "EL CONTRATISTA" las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción que rijan en el ámbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevarán a cabo los trabajos a "EL CONTRATISTA", prorrogarán en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepción de los inmuebles citados.

Gestión Integral de la Dudad

Gobierno de

Guadatajara


CINCUENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N.) incluye I.V.A., para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción, inicio de los trabajos y adquisición de materiales y demás insumos.

El importe del anticipo será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra entrega de la garantía del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía de anticipo dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del dictamen, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo será amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, el cual será proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a "EL CONTRATISTA" será motivo de diferimiento, para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá presentar en tiempo, la solicitud de reprogramación de inicio, anexando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, en un plazo máximo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de inicio estipulada en este contrato, en caso de que "EL CONTRATISTA" no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendrá derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

Plazo para presentar documentación de anticipo. "EL CONTRATISTA", tiene un plazo para presentar la documentación completa para el pago del anticipo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerará como atraso imputable a "EL CONTRATISTA" sin derecho a diferimiento de su fecha de inicio. "EL MUNICIPIO" no otorgará anticipo para estos trabajos.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegarán a la formulación de estimaciones que deberá cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarán periodos mensuales como máximo, las cuales serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de obra, acompañada de la documentación soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el último día de cada mes, con el objeto de conciliar volúmenes y en su caso autorizar la estimación correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverán en la siguiente estimación.

ARS Página 6 de 26

rsi

Gestión integral de la Ciudad

Geblerno de Guadalajara


La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a la presentación de las estimaciones, para realizar su revisión y autorización. "EL MUNICIPIO" debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de su autorización por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí, cualquier tipo y secuencia es sólo para efecto de control administrativo.

En caso de que "EL MUNICIPIO" realice algún pago en exceso, "EL CONTRATISTA" deberá reintegrar estas cantidades más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por los días calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO".

La autorización de las estimaciones, será por conducto de la residencia de obra designada por "EL MUNICIPIO", por lo que la fecha de aceptación y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitácora, "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentación de Estimaciones.- "EL CONTRATISTA" recibirá como pago total por la ejecución satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que "EL MUNICIPIO" determine, se harán las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, abonando a "EL CONTRATISTA" el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catálogo. Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, "EL MUNICIPIO" estará facultado para indicar a "EL CONTRATISTA" su ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

ARS Página 7 de 26




B).- Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y "EL MUNICIPIO" considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos con intervención de "EL CONTRATISTA" y este se obligará a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el párrafo anterior, "EL CONTRATISTA" a requerimiento de "EL MUNICIPIO" y dentro del plazo que este señale someterá a su consideración los nuevos precios unitarios acompañados de sus respectivos análisis en el entendimiento de que, para la fijación de estos precios deberá de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en este contrato, "EL MUNICIPIO" resolverá en un plazo de 5 (cinco) días hábiles en caso de que no dé contestación a la solicitud, se entenderá como negada.

D).- La autorización de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos no implicará la ampliación automática del techo financiero, su autorización procklerá siempre y cuando "EL MUNICIPIO" cuente con los recursos financieros autorizados.

"EL CONTRATISTA" tendrá un plazo de 20 (veinte) días naturales posteriores a la última fecha de terminación autorizada, para solicitar la autorización de -pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminación de la obra y que haya sido solicitado por "EL MUNICIPIO" en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrá "EL CONTRATISTA" derecho al pago de los mismos.

SÉPTIMA. - GARANTÍAS:

Fianza otorgada a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco., por la cantidad de $ 474,057.02 (CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, la debida y correcta aplicación, amortización o devolución total o parcial del anticipo otorgado por el Municipio en relación con el contrato de obra pública a base de precios unitarios, presentando la póliza de fianza No. 1977317-0000, con fecha de 31 de julio de 2018, otorgada por la afianzadora LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V., a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

Esta garantía solamente se liberará cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

Fianza otorgada a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco., por la cantidad de $ 158,019.01 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DIECINUEVE PESOS 01/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total de los trabajos contratados, garantizando el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra pública a base

ARS Página 8 de 26

it7


Gobierno de

Guadalajara


de precios unitarios, presentando la póliza de fianza No. 1977318-0000, con fecha de 31 de julio de 2018, otorgada por la afianzadora LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V., a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

Las pólizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A).- Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO".

C).- Que la fianza estará vigente durante la tramitación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de "EL CONTRATISTA" o "EL MUNICIPIO", hasta que se dicte resolución o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas aún para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "EL CONTRATISTA" derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá obtener la modificación de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA" y éste haga pago de la totalidad de los mismos en forma incondicional dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha del finiquito. "EL MUNICIPIO" deberá liberar la fianza respectiva, en caso contrario "EL MUNICIPIO" procederá a hacer efectivas las garantías, a partir de la fecha en que se haya notificado a "EL CONTRATISTA" la resolución de la rescisión administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Una vez finalizada la obra, para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" presentará la póliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco, la cual estará vigente por un año contado a partir del día siguiente a la fecha del acta recepción de la obra.

"EL MUNICIPIO" deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía.

ARS Página 9 de 26


Gobierno de

Guadalajara


Si el informe es favorable, "EL MUNICIPIO" procederá a la devolución o cancelación de la garantía y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, "EL MUNICIPIO" procederá a dictar las instrucciones oportunas a "EL CONTRATISTA", para la debida reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual continúa encargado de la conservación de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes públicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a esta ley.

En tanto "EL CONTRATISTA" no otorgue las fianzas no se perfeccionará el contrato y no surtirá efecto alguno.

OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, dichos costos deberán constar por escrito y serán revisados por las partes.

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicación será conforme al programa de ejecución pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporción en que interviene los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste podrá determinarse mediante actualización de los costos de insumos en que interviene en dichas proporciones.

En este supuesto "EL MUNICIPIO" podrá optar por este procedimiento cuando así convenga para lo cual deberá agrupar aquellas obras o contratos que por sus características contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinarán para cada grupo de obras o contratos y se aplicará exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerirá que "EL CONTRATISTA" presente documentación justificadora, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberá cubrirse por parte de "EL MUNICIPIO"

ARS Página 10 de 26

7-b


Gobierno de

Guadalajara


a solicitud de "EL CONTRATISTA", a más tardar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que "EL MUNICIPIO" resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva.

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecución pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa que se hubiese convenido "EL MUNICIPIO" podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de "EL CONTRATISTA" las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serán obligatorias para ambas partes.

"EL CONTRATISTA" por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos que no estén contemplados en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitácora.

NOVENA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberá ser especialista en la materia, previamente aceptado por "EL MUNICIPIO" y cuya aceptación la podrá revocar a su criterio, el representante de "EL CONTRATISTA" deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, así como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón será el único responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos públicos, derivado de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, "EL CONTRATISTA", se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra "EL MUNICIPIO" en relación con los trabajos objeto del presente contrato. Así como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que "EL MUNICIPIO", bajo ninguna circunstancia se considerará patrón sustituto, intermediario o responsable solidario, por ser ajeno a ese vínculo obrero patronal, y no existir subordinación de los auxiliares de "EL CONTRATISTA", quedando a salvo de cualquier reclamación o indemnización que se origine entre aquellos, siendo por ende "EL CONTRATISTA", el responsable de los acto u omisiones imputables a sus representantes, trabajadores, factores o dependientes, liberando a "EL MUNICIPIO", y manteniéndolo a salvo de cualquier reclamación o responsabilidad. Artículos 1396, 1401 y1402 del Código Civil del Estado de Jalisco.

DÉCIMA PRIMERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.



Gotmerno de Guadalajara

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. DC1P-REH-MUN-PRO-AD-118-18

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- Daños a Terceros. - "EL CONTRATISTA" será el único responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "EL MUNICIPIO" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- "EL CONTRATISTA" no podrá encomendar ni subcontratar con otra persona física o moral la ejecución total o parcial de la obra, salvo autorización expresa previa y por escrito por parte de "EL MUNICIPIO" y en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" requiera, subcontratará a otra empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito con 15 (quince) días de anticipación a "EL MUNICIPIO" acompañando la documentación correspondiente, en estos casos "EL CONTRATISTA" seguirá siendo responsable de la ejecución de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de "EL MUNICIPIO", este ordenará su reparación o reposición inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hará por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "EL MUNICIPIO" si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de "EL MUNICIPIO" llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecución de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "EL CONTRATISTA".

Proveedores y Prestadores de Servicios.- "EL CONTRATISTA" se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- "EL CONTRATISTA" se obliga a adoptar para la revisión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, señales y medidas preventivas y de orientación que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad por "EL CONTRATISTA". Es obligación de "EL CONTRATISTA" el suministro y colocación del rótulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "EL MUNICIPIO" mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento "EL MUNICIPIO" lo proporcionará y su costo será descontado del pago de sus estimaciones.



Gobierno de

Guadalajara


Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del año siguiente a la fecha de su recepción, "EL MUNICIPIO" ordenará su reparación o reposición inmediata, lo que hará "EL CONTRATISTA" por su cuenta y sin tener derecho a retribución por ello, si "EL CONTRATISTA" no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez) días hábiles, "EL MUNICIPIO" , podrá, con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a "EL CONTRATISTA" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto, "EL MUNICIPIO" podrá con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

DÉCIMA TERCERA. — SUPERVISIÓN.- "EL MUNICIPIO" a través de los representantes que para el efecto designe, tendrán el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato así como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

DÉCIMA CUARTA.- DE LA BITÁCORA.- La bitácora es el instrumento técnico que por medios de comunicación electrónica, constituye el medio de comunicación entre "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", en el cual se registrarán los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecución de los trabajos.

El uso de la bitácora será obligatorio, su elaboración, control y seguimiento se hará por los medios convencionales.

DÉCIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.- Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, así como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos pactados en el presente, estipulándose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- "EL MUNICIPIO" tendrá la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual "EL MUNICIPIO" comparará mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.



Gobierno de

Guadalajara


Si como consecuencia de la comparación ya citada en el párrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor de lo que debía realizarse y sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" procederá a hacer las retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente fórmula:

Sanción por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie). IC= Inversión contratada lE= Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Además de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicará una sanción por atraso en la entrega física de la obra que se irá incrementando en la medida en que "EL CONTRATISTA" no entregue totalmente terminada la obra, dicha sanción se calculará según la siguiente fórmula:

Sanción por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversión contratada 1E= Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada. FTR= Fecha de terminación real de la obra. FTA= Fecha de terminación autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- "EL CONTRATISTA" se obliga a presentar la documentación completa de finiquito de la obra a la Dirección de Obras Públicas, a más tardar 30 (treinta) días naturales a la fecha autorizada de terminación. En caso contrario será considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentación tardía de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelación de los recursos para pago.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de "EL MUNICIPIO" no sea imputable a "EL CONTRATISTA".

Independientemente de las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente, "El Municipio" podrá exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a "El Contratista".

DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Prórrogas.- Para que tenga validez la prórroga debe solicitarse por escrito en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles de ocurrido el evento que lo motiva y

' dentro del periodo de ejecución de la obra a la Dirección de Obras Públicas, ésta tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre en ese


doefro" (""

Gestión Integrat de la Ciudad



periodo, se tendrá por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporánea, una vez autorizada la prórroga deberá adecuarse el calendario de obra.

"EL MUNICIPIO" tendrá dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realización de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA".

Si durante el curso de ejecución de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realización de trabajos extraordinarios o complementarios se hará del conocimiento a "EL MUNICIPIO", quien en atención a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relación de costos o presupuestos que le presente "EL CONTRATISTA" o determinen a juicio de "EL MUNICIPIO", sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrá la opción de autorizar mediante acuerdo por escrito la realización de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicará a "EL CONTRATISTA" quién estará obligado a su ejecución y observancia, por lo que se suscribirá un convenio modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podrá ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener "EL CONTRATISTA" garantías y fianzas específicas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberán ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor público que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podrán de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la legislación aplicable.

Dichas modificaciones podrán realizarse, lo mismo en aumento que en reducción del plazo de ejecución o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparación se realizará en base al monto convenido en la cláusula segunda, "EL CONTRATISTA" y "EL MUNICIPIO" deberán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberán contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos serán independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aún cuando para fines de su formalización puedan integrarse en


Ge de

án Integral. Ciudad

Clohle, no de

Guadalajara


un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose estos, parte de este contrato y obligatorias para "EL CONTRATISTA" y "EL MUNICIPIO" las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "EL MUNICIPIO" podrá suspender con causa justificada temporal o definitivamente la ejecución de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para "EL MUNICIPIO", en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA" con 5 (cinco) días hábiles de anticipación; cuando la suspensión sea temporal, "EL MUNICIPIO" informará a "EL CONTRATISTA" la duración aproximada de la suspensión y el programa se modificará por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensión sea definitiva será rescindido el contrato cubriéndosele a "EL CONTRATISTA", previa estimación el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los daños y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio de "EL MUNICIPIO" y será responsable por la obra ejecutada.

Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha suspensión.

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para "EL CONTRATISTA" o "EL MUNICIPIO" debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de inicio y terminación.

DÉCIMA OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- Las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea "EL MUNICIPIO" el que determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho en los términos del





Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara; si es "EL CONTRATISTA" quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrará a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisición debidamente comprobados mediante la exhibición correspondiente, conforme a los datos básicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y "EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

DÉCIMA NOVENA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por parte de "EL MUNICIPIO", sin necesidad de declaración judicial, son las que a continuación se señalan:

1.-Si "EL CONTRATISTA" no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha señalada.

2.-Si suspende injustificadamentelas obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por "El Municipio".

3.- Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las órdenes dadas por escrito por "EL MUNICIPIO".

4.- Si "EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de "EL MUNICIPIO".

5.- Si "EL CONTRATISTA" se declara en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier índole.

6.- Si "EL CONTRATISTA" subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de "EL MUNICIPIO".

7.- Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y obras.


Gestión Integral. de ta Ciudad



8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de "EL MUNICIPIO" no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando "EL CONTRATISTA" acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a "EL CONTRATISTA" similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisión.- Si "EL MUNICIPIO" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y perjuicios una pena convencional que podrá ser a juicio de "EL MUNICIPIO", hasta el monto de la garantía otorgada.

VIGÉSIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL-Acuerdan "LAS PARTES", que el "MUNICIPIO", podrá rescindir el contrato de obra sin necesidad de declaración judicial, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 53 puntos 2 y 3 y 54 fracción "IV" del punto "1" del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco bajo el siguiente procedimiento:

I.- Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA", le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido para que en un término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, haciéndosele saber la fecha, la hora y el lugar (domicilio de la obra) en que tendrá verificativo el levantamiento de acta circunstanciada de comprobación, medición, recepción y liquidación de los trabajos realizados, misma que se llevara a cabo ante Fedatario Público, Auditoria de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara y la Dirección del Área de Construcción y Supervisión de Obra Pública del Municipio de Guadalajara, Jalisco; de conformidad al punto "2" de la fracción "IV" del numeral 54 del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco, bajo el siguiente procedimiento:

II.- El día y hora fijado para el levantamiento del acta circunstanciada se llevará a cabo en el lugar donde se realicen los trabajos, recibiéndose los trabajos realizados por "EL CONTRATISTA", en el estado en que estos se encuentren, debiéndose detallar en dicha acta el estado físico en que se encuentre la obra, de conformidad con el calendario de obra que esté aprobado por la Dirección de Obras Públicas de Guadalajara, Jalisco, la inasistencia de "EL CONTRATISTA", habiendo sido notificado legalmente no invalida el acto.

III.- Transcurrido el termino probatorio a que se refiere el punto "I", uno de la presente clausula, se dictara determinación fundada y motivada de dar o no, por rescindido el contrato, considerando los argumentos y las pruebas que el contratista hubiere hecho valer, de conformidad a lo dispuesto por el numeral al punto "2" de





la fracción "IV" del numeral 54 del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco, esta determinación se notificara a "EL CONTRATISTA", en forma personal, para que en el término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga o interponga los juicios o recursos que estime pertinentes.

IV.- A partir de que se levante el acta circunstanciada de comprobación, medición y liquidación mencionada en el punto "I", de la presente clausula "EL MUNICIPIO", tomara inmediatamente la posesión legal y material de la obra.

V.- Desde la fecha en que se tome posesión legal y material de la obra "EL MUNICIPIO", quedará liberado de cualquier obligación contractual que lo una con "EL CONTRATISTA", a excepción de las obligaciones de pago de las estimaciones que se encuentren en trámite y el finiquito correspondiente de conformidad a la fracción "IV" del numeral 54 Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, Jalisco.

VI.- A partir de la fecha en que "EL MUNICIPIO", tenga la posesión legal y material de la obra, tendrá las más amplias facultades para que pueda continuar la obra que no haya sido ejecutada a través de otra empresa o ejecutar los mismos, por Administración directa, en virtud de la Rescisión Administrativa.

VIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" podrá dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a "EL MUNICIPIO"; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, pagando a "EL CONTRATISTA" los trabajos realizados, así como los gastos no recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En cualquier caso, de terminación anticipada, se deberán realizar las anotaciones pertinentes en la bitácora, debiendo "EL MUNICIPIO" levantar acta circunstanciada en la que se contengan como mínimo los requisitos indicados por el Reglamento de Obra Pública de Municipio de Guadalajara.

Ya notificada la terminación anticipada del contrato a "EL CONTRATISTA" por "EL MUNICIPIO", este procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procederá a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA" acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.



Goblerno de Guadatajara

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. DOP-REN-MUN-PRO-AD-118-18

"EL CONTRATISTA" queda obligado a regresar a "EL MUNICIPIO" en un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha de la notificación del oficio e inicio de terminación anticipada del contrato, la documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborará el finiquito conforme al Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RECEPCIÓN DE OBRA.- "EL MUNICIPIO" recibirá las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepción, según lo siguiente:

A).- Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de "EL MUNICIPIO", en este caso se liquidará a "EL CONTRATISTA" lo ejecutado.

B).- Cuando de común acuerdo "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras quesé reciban se liquidarán en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C).- Cuando "EL MUNICIPIO" rescinda el contrato en los términos de la cláusula décima octava, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

D).- Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto por la resolución respectiva.

"EL CONTRATISTA" avisará por escrito a "EL MUNICIPIO" la fecha de terminación de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de terminación siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantará acta de recepción con lo cual se dará por terminada y entregada la obra. La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

"EL CONTRATISTA" declara estar de acuerdo en que, cualquier modificación de los conceptos y fechas de contrato que se asentarán en bitácora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarización por recibir anticipo tarde, prórrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la


o

[ j Gestión Integral, de la Ciudad

Gobierno de

Guadalajara


especificación, etc., no tendrán validez si no cuentan con solicitud formal a "EL MUNICIPIO" por parte de "EL CONTRATISTA" y aprobación por escrito del Director de Obras Públicas de "EL MUNICIPIO". Cualquier autorización verbal o escrita en bitácora no será reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

VIGÉSIMA TERCERA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, se elaborará el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos.

"EL MUNICIPIO" deberá notificar por oficio a "EL CONTRATISTA" mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevará a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicará el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de su emisión.

El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

El finiquito deberá ser elaborado por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" dentro de los 30 (treinta) días naturales (según la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepción física de los trabajos, haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con "El MUNICIPIO" para su elaboración en el término señalado en el párrafo anterior, "EL MUNICIPIO" procederá a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un término de 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA" quién tendrá el término de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" deberá liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) días naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de "EL MUNICIPIO" el importe de estos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigirá por oficio su reintegro, más los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que

t S ARS Página 21 de 26

ne77.

Gestión integral de la Ciudad

Goblerno de

Guadatajara


se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO", en caso de no obtener reintegro, "EL MUNICIPIO" podrá hacer efectivas las garantías que encuentre vigentes, en forma simultánea se levantará el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, la que deberá reunir como mínimo los requisitos señalados por ley.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde éste conste se podrá usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamación. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Deducción de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existirán deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "EL MUNICIPIO", a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrírsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por "EL CONTRATISTA".

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de apoyo a la obra será con cargo a "EL CONTRATISTA". El importe de dichos gastos será deducido de los pagos que "EL MUNICIPIO" deba hacer a "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA CUARTA.- "LAS PARTES", acuerdan que la Tesorería Municipal llevará a cabo el finiquito de los trabajos contratados, siempre y cuando le sea proporcionado por la dependencia encargada de ejecutar la obra, el informe final de auditoria que con motivo de la revisión de los mismos realiza la Contraloría Ciudadana, de conformidad a lo dispuesto por los numerales 63 y 138 fracción "IV" del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara.

VIGÉSIMA QUINTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamiento, procedimientos y requisitos que establecen el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.


Gestión Integra[ de la Ciudad

Goblerno de Guadalajara


VIGÉSIMA SEXTA.- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.- "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" resolverán entre sí las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- "EL CONTRATISTA" solicitará a "EL MUNICIPIO", mediante un escrito en el cual expondrá el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexará la documentación que sustente su petición y los presentará dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- El titular de la Dirección General Jurídica Municipal de "EL MUNICIPIO" dentro de un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la •fecha en que reciba la solicitud, realizará las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solución que dé término al problema planteado

C).- El titular de la Dirección General Jurídica Municipal de "EL MUNICIPIO", al emitir la resolución citará a "EL CONTRATISTA" y al residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

D).- Durante la reunión convocada, se hará del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el residente de obra, la solución adoptada y se levantará acta administrativa en la que harán constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la bitácora.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- DOMICILIOS.- "EL CONTRATISTA", señala como domicilio legal para recibir notificaciones el que señalo en el punto 11.4 del apartado de declaraciones de conformidad a los artículos 82, 84, 85, 86 y 87 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 del Reglamento del Acto y Procedimiento Administrativo del Municipio de Guadalajara, así como a los artículos 107 y 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria; quien, de modificarlo sin previo aviso a "EL MUNICIPIO", con por lo menos 05 cinco días hábiles de anticipación, se entenderá el antes mencionado como el domicilio legal.

En caso de que "EL CONTRATISTA", cambie de domicilio sin existir la notificación anteriormente mencionada y se actualice el caso de que "EL MUNICIPIO", deba, llevar a cabo algún tipo de notificación a "EL CONTRATISTA", y el domicilio se encuentre cerrado, bastará que se haga constar en el acta respectiva por el funcionario encargado de llevarla a cabo misma que se practicara en los términos del numeral 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, mediante lista de acuerdos que se publicara en lugar visible en los estrados de este Ayuntamiento y la notificación surtirá todos los efectos legales.

ARS

Página 23 de 26

Gestión Integral de La Ciudad

Goblerno de Guadalajara


VIGÉSIMA OCTAVA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL "EL CONTRATISTA" es totalmente responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que deslinda a "EL MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se lleve a cabo por parte de "EL CONTRATISTA" durante la realización de los trabajos contratados.

VIGÉSIMA NOVENA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integra, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. Las partes se someten a la jurisdicción de la Sala Regional Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el día 31 de julio de 2018.


ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA SINDICA MUNICIPAL

Gobierno de Guadataían

Direcciin de Obras Públicas Coordinación G2nerat

de Gestión In:egrai. je la Ciudad

JORGE GASTÓN GONZA DIRECTOR DE OBRAS PUB

ARS

IRLANDA LO r.Ar

THEIMBA H VALINCIA ivlan .C1)

TESORERA MUNICIPAL TESTIGO DEL ACTO

Página 25 de 26

'1[,... Gestión Integral

de la Ciudad Gobierno de

Guadalajara


POR "EL MUNICIPIO"

JUAN ENRIQUE RRA PEDROZA PRESIDE MUNICIPAL





"EL CONTRATISTA"

De la sociedad mercantil d

o prieto Jiménez do Legal

Constructora Rural del País, S.A. de CV.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

Se hace de su conocimiento que la información recabada en el presente documento y anexos es confidencial y que la sociedad mercantil denominada Constructora Rural del País, S.A. de C.V., se compromete a protegerla de conformidad con lo establecido en el artículo 6 apartado A, fracciones II y III así como el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 9 fracción V de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los artículos 20,21,22,23 numeral 1 fracción II y 25 numeral 1 fracciones XV, XVII, XX y XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el artículo r fracción III y el articulo 53 del Reglamento de la Ley referida y los artículos Décimo Segundo y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Protección de Información Confidencial y Reservada emitidos por el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DENOMINADO DOP-REH-MUN-

PRO-AD-118-18, CELEBRADO CON LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA Constructora Rural del País, S.A. de C.V. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE TRABAJO NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-118-18 ADJUDICADA BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA APROBADA EN SESION 11/18 DE LA COMISION DE ADJUDICACION DE OBRA PÚBLICA; CONSISTENTE EN 26 VEINTISEIS FOJAS POR UN SOLO LADO INCLUYENDO ESTA.

ARS. Página 26 de 26

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS. S.A. DE C.V. Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALAJARA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concideo N. COP-REH-MUN-PRO-A0.118.18 Obre: TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA -DR. JESUS DELGADILLO ARAUJO'. CONSISTENTES EN AREA DE COCINA, PATIO Y

AUDITORIO. EN LA COL. ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALMARA, JALISCO

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Feche 20113437/54 Inicio Obra: 01-Aga-2018

°unción: 142 dia. naturales FM Obra: 20-D1.2018

CdeSpo 1 Dueripeleon 1 IMId9d 1 kpa-20511 1 OchISTI J N504018 1 Dk-21/111 1

A A01 DOP.001

DOP.002

00P-003

APEA DE COCINA PREUMINARES DEMOLICION Y RUPTURA MANUAL DE PISO DE LOSETA O VITROPISO INCLUYE,

DEMOLICION DE CEMENTO CREST O MATERIAL PARA ASENTADO DE PISO. MEDIDO EN SECCION. SIN RECUPERACION, ACARREOS INTERNOS HASTA UN CENTRO DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO DEMOLICION Y RUPTURA MANUAL DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO EN MUROS A

CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: DEMOLICION DE APLANADO DE MEZCLA. MEDIDO EN SECCION. SIN RECUPERACION ACARREOS INTERNOS HASTA UN CENTRO DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO DEMOLICION Y RUPTURA MANUAL DE TABLAROCA DES CM ESPESOR DE 1 0 2

CARAS, SIN RECUPERACION MEDIDO EN SECCION ACARREOS INTERNOS HASTA UN

MI

M2

PX2

38.75%

52,779.39

32,5113

37.50%

$2,68173

• 31.4625

23.75%

51,703.49

19.9263

100.00%

57,172.81

83.9000 ,

100.00%

$8,497.24

78.0000

100.00%

52E18.39

31.8500

38.75%

52,517.68

29.4500

37.50%

$2,438.47

28.5000

23.75%

51,543.09

18.0500

38.75%

5975.88

12.2644

37.50%

5944.40

11.8688

23.75%

$598.11

7.5169

NTRO DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR TIRO

APODERADO LEG PRIETO JIMENEZ

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) Deacdpok5n 1

OOP-004

DESMONTAJE DE SALIDA DE ELECTRIC-A CONSISTENTE EN, RETIRO DE TAPA DE

ALUMINIO, CONTACTO, APAGADOR, SOC2IJET, CARLEADO EXISTENTE. SIN RECUPERACION

DOP-005

DESMONTAJE DE HERRERIA (PUERTAS Y VENTANAS) CON RECUPERACION, INCLUYE

ACARREO A DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

DOP-005

DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE 1.20 X 0.35 MTS INCLUYE: ACARREO A DONDE LA

SUPERVISION LO INDIQUE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE 2.50 X 038 MTS INCLUYE ACARREO A DONDE LA

SUPERVISION LO INDIQUE. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO

SU CORRECTA EJECUCION

APODERADO LEGMMUG ARMM PRIETO JIMENEZ

CONSTRUCTORA RURAL DEL ANS, S.A. DE CM. Depondencla: MUNICIPIO DE GUADALAJARA


Concurso No. DOP-REH-MUN-PRO-AD-115-18 Obra: TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESUS DELGADILLO ARAUJO", CONSISTENTES EN AREA DE COCINA. PATIO Y

AUDITORIO, EN LA COL. ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO_

Facha: 2018/07/24 Inicio Obra: 0I.Ago-2018

Duraci6n: 142 chas nslurslea Fin Obra: 20-D3c.2018

Unidad j Ag0.2811 1 8.9.213111 1 ~TI 1 DI-201l ToMI

SAL 38.75% 37.50% 23.75% 100.00%

$58121 5562.46 s354323 31,499.90

313750 3.7500 2.3750 10.0000

M2 3875% 37.50% 23.75% 100.00%

3605.00 5872.58 $42597 81,793.55

12.7875 12.3750 78375 33.0000

PZA 38.75% 37.50% 23.75% 100.00%

$42898 $40740 325802 51,08640

2.7125 2.6250 1.6625 78000

PZA 38.75% 37.50% 23.75% 100.00%

$151.35 3146.47 392.76 8390.58

0.7750 0.7500 0.4750 2.0000

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS. 8.A. DE C.V. Depoodenclw MUNICIPIO DE GUADALAJARA

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso No. DOP-REH.MUN-PRO-A0-118-18

Obrar TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA -DR. JESUS OELGADILLO ARAWO", CONSISTENTES EN AREA DE COCINA, PATIO Y AUDITORIO, EN LA COL ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA I CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. JALISCO


F•oha: 2018/07/24 Inklo Obra: 01-A90.2016

Duración: 142 die. naturales Fl OONL: 2041e-2018

COdgo Desedpokin 1 Un E Ago-21111 r Sop-2011 1 Oct41011 Nov-SIN8 Dfc4011 ToMI

DOPBOB

DOP-009

COP-010

DOP-011

DEMONTAJE DE DESPACHADOR A BASE DE ALUMINIO DE 1.20 X 0.40 M CON

RECUPERACION, INCLUYE: ACARREO A DONDE LA SUPERVISION LO INEHOUE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DEMONTAJE DE VENTANA DE CRISTAL DEL DESPACHADOR A BASE DE ALUMINIO DE

0.98 x 1.44 M CON RECUPERACION INCLUYE: ACARREO A DONDE LA SUPERVISOR LO INDIQUE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEMONTAJE DE EXTRACTORES DE AIRE CON RECUPERACION INCLUYE: ACARREO A

DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DESMONTAJE DE PLAFON DE SUSPENSION VISIBLE O LISO A CUALQUIER NNEL. SIN

RREOS INTERNOS O DE ACOPIO PARA SU

POS TIRO

PZA

PZA

PZA

Ml

38.75%

381.45

0.3675

37.50%

378.82

0.3750

2375%

$49.92

12375

100.00%

8210.11

1.0000

100.00%

$350.62

1.0000

10000%

3541.77

3.0000

100.00%

9704.27

83.9000

38.75%

$135,87

0.3075

37.50%

$131.48

0.3750

23.75%

383.27

0.2375

38.75%

320994

1.1625

37.50%

8203.16

1.1250

23.75%

3128.67

0.7125

38.75%

32,826.63

32.5113

37.50%

$2,735.35

31.4625

23.75%

31,732.39 .

19.9263

APODERADO LEGAL JGO. TOJIMENEZ

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS, S.A DE CV. Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALAJARA


Concurso No. DOP-REHMUN-PROAD-118-18

Obn: TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESUS DELGADILLO ARAW0-, CONSISTENTES EN AREA DE COCINA, PATIO Y

AUDITORIO, EN LA COL. ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

PROGRAMA DE EROGACIOILES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Fecha: 2018/07/24 InkM Ohra: 01-Ago-2018

Duración: 142 días guturales Fin 000: 20-Dic-2018

Total C64390 Domerlpeión IiMided 1 -A.0-2013 I Sep.35111 /4304011 DÍ0-2011-

DOP-012 DESMONTAJE DE ALUMINIO (PUERTAS Y VENTANAS) CON RECUPERACION, INCLUYE:

ACARREO A DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

DOP-013 EKCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO A O B MEDIDA EN SECCION INCLUYE.

ACARREO A LUGAR DE APILE PARA SU POSTERIOR RETIRO

DOP-014 RANURA EN PISOS Y MUROS HASTA .10 DE ANCHO Y .07 DE ESPESOR, PARA RECIBIR

TUBERIA DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y VOZ Y DATOS, INCLUYE RESANE CON

MORTERO CEMARE PROA. 14 TOTAL PREUMINARES

ACUMULADO

PORCENTAJE PER PORCENTAJE ACUM

M2

M3

ML

38.75%

$403.12

3.4875

37.50%

9390.12

3.3750

23.75%

$247.07

2.1375

344,340.39

100.00%

$43,346.39

100.00%

100.00%

$1,040.31

31.0000

100.00%

81,095.36

5.6000

100.00%

816,855.10

120.0000

313.75%

- 1424.45

2.1700

37.50%

$410.76

2.1000

23.75%

8280.15

1.3300

38.75%

98,531.39

46.5000

37.50%

96,320.70

45.0000

23.75%

54,003.11

28.5000

818,734.34 918.734.24

38.75% 38.75%

318,129.60

335,564.14 37.50% 76.25%

$11.402.25

$43,346.33 23.75%

100.00%

A02 OS


emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

Duraeltrn: 142 diem naturales Fi,, Obre: 20-0/0e2018



Concurso No. DOP-REH-MUN-PRO-AD-118.18 obra: TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESUS CELGADILLO ARAUJO". CONSISTENTES EN AREA DE COCINA, PATIO Y

AUDITORIO. EN LA COL. ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Fecha: 20188/7/24 Inlolo Otaa: 01-Ago-20t8

campo Chgerepelán 1 UnirLd 1 A110.30-11 SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROPISO MOD PARK AVENUE COLOR BLANCO PACA

DOP-015

DOP-018 SUMINISTRO E INSTALACION DE M2 RECUBRIMIENTO DE AZULEJO DE 1A MOD

PROGRAMA DE EROGACIOAES DE LOB TRABAJOS (POR CONCEPTO)

DACTILE DE 0.45 X 0.45 CM. ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTEADO DE COLOR

38.75% 37.50% 23.75%

542,825.53 541,444.08 525,247.91

96.8750 93.7500 59.3750

1 50p-20111- 1- Nov411fir 1:00-20111 100.00%

8110,517.50

250.0000

100.00%

$58.121.60

PARK AVENUE MCA DACTILE DE 0.30 X 0.45 CM. ASENTADO CON PEGA-AZULEJO Y

JUNTEADO DE COLOR DOP-017

SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO MOD PARK AVENUE COLOR BLANCO LICA

DACTILE RECORTADO DE 7 CM POR 45 CM DE LARGO. ASENTADO CON PEGAPISO Y

JUNTEADO DE COLOR TOTAL PISOS Y RECUBRIMIENTOS

ACUMULADO PORCENTAJE PERIODO PORCENTAJE ACUMULADO

A03

82.0000 60.0000 38.0000 180.0000

10000% ML 38.75% 3750% 23.75%

89,417.30 39.113.51 $5,771.89 820.302.70

34.8750 — 33.7500 21.1750 90.0000

877.504.95 $75,353.17 547,723.60

$77,1314.95 8153,218.12 0200,941.00 8200141.80 1200,911.60

38.75% 37.50% 23.75%

36.75% • 78.25% 100.00% 100.00% 100.00%

APODERADO LEGAL HUGO 1MAPRJETO JIVENEZ

TeMI

38.75% 37.50% 23.75%

525,622.12 324,795.60 515,703.88

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

»id 0014014 Die-201: Nov .2018 Cddleo DescrIpelón 1 Unidad 1 Aqa-2011 J Sep-2014 M2 23.75%

53,858.78

59.3750

DOP.018 37.50%

5E09281

93.7500

M2 DOP-019

814,142.79 513,684.56

$14.142.79 527,829.35

34.75% 37.50%

3875% 76.25%

~sem

836,49730 ~so usmnso 23.75%

linom loomm mlocm

100.00%

816,247.50

250.0000

100.00%

820,250.00

150.0000

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS A 3.00 MTS. DE ALTURA

MCA. COME< LINEA VINIMEX. INCLUYE: EL MATERIAL NECESARIO PARA SU ELABORACION, SUMINISTRO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR, ACARREO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE VINIMEX COLOR BLANCO EN

BOVEDAS INCLUYE El. MATERIAL NECESARIO PARA SU ELABORACION, SUMINISTRO. PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR, ACARREO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA? HERRAMIENTA MENOR.

TOTAL PINTURA ACUMULADO PORCENTAJE PERIODO PORCENTAJE ACUM A04

313.75%

$6,295.91

96.8750

, 38.75% 3760% 23.75%

57,846.88 57,593.75 $4,80937

58.1250 562500 366250

CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS, S.A. DE C.V. 0epen<14646: MUNICIPIO DE GUADALAJARA


C0OCUM1N. COP-REHMUN-PROAD-118-113 Obre: TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESUS DELGADILLO ARAUJO". CONSISTENTES EN AREA DE COCINA, PATIO Y


Facha: 2018437/24 Initio Obra: 01-A9o-2018


Duración: 142 dios natunde. Fin 00ra: 20-CA02018

APODERADO LEGAL HUGO M4IDO1T0 JIMENEZ

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

CONSTRUCTORA RURAL DEL PNS, S.A. DE CM, Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALAJARA


Concurso No. DOPREH-MUN-PRO-AD-118-18 Obras TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESUS DELGADILLO ARAUJO", CONSISTENTES EN AREA DE COCINA, PATIO Y

AUDITORIO, EN LA COL. ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Fecha: 2018/07/24 Inicio Obr.: 01-Ago.2018

Duración: 142 diaa nHisrales Fin Obra: 20-Dic.2018

Unidad 1 Aps..211fif Sep-217113 Ott=20411 1 Nor-211131 1 Dic-201a Total

SAL 38.75% 37.50% 23.75% 100.00%

5796.82 8771.12 $488.38 82,056.32

1.1625 1.1250 0.7125 3.0000

SAL 38.75% 37.50% 23.75% 100.00%

$373.88 $361.82 $229.16 $984.86

1.1625 1.1250 0.7125 3.0000

SAL 38.75% • 37.50% 23.75% 100.00%

$794.36 876874 8486.88 82,049.88

0.387$ 0.3750 0.2375 1.0000

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LOB TRABAJOS (POR CONCEPTO) C.6dgo 1

DOP-020

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA HIDRAULICA A BASE DE CPVC DE 3/4".

COCOS, TEE, COPLES. INCLUYE: MATERIALES MENORES, PRUEBAS, ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION. MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DOP-021 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA A BASE DE TUBERIA PVC DE 2"

CODOS. COPIES, CONEXIÓN A RED EXISTENTE INCLUYE: MATERIALES MENORES, PRUEBAS, ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DOP-022

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA GAS A BASE DE TU8ERIA DE COBRE TIPO

DE 1/2. DE 5 SI DE LARGO INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREO AL SITIO DE UTILIZACION, CODOS DE 1/"2", TSE DE 1/2", CODO PIPA DE 1/2", COPLES DE 1/2" Y TODO

ESARIO PARA SU CORRECTA CION

APODERADO LEGAL RIETO JIMENEZ

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) Código

truedpeldn

1

DOP-023 SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA LUMINARIAS, CON TUBO CONDUIT PESADO

DE 1/2" Y 3/1', CLAVO O FIJA PARA FIJACION, 2 HILOS DE CABLE CAL. 12 MARCA CONDUMEX O VIAKON, CAJA CHALUPA GALVANIZADA REFORZADA, CINTA AISLANTE, HASTA 5:50 MT DE LONGITUD EN PROMEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS. DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DOP-024 SALIDA E LECTRICA OCULTA PARA APAGADORES, CON TUBO CONDUIT

PESADO DE ur Y 314", CLAVO O PIJA PARA FIJACION, 2 HILOS DE CABLE CAL. 12 MARCA CONDUMEX O VtAKON, CAJA CHALUPA GALVANIZADA REFORZADA, CINTA AISLANTE, HASTA 5.50 MT DE LONGITUD EN PROMEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y T9DO LO NECESARIO

SU CORREEA EJECUCION.

APODERADO LEO PRIETO ALFEREZ

CONSTRUCTORA RURAL DEL PA/S, S.A. DE CV. IMpandanela: MUNICIPIO DE GUADALAJARA


Consuno No. DOP-REH-MUN-PRO-AD-118-18

Obra: TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA 'DR. JESUS DELGADILLO ARAWO", CONSISTENTES EN AREA DE COCINA, PATIO Y AUDITORIO, EN LA COL. ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

hacha: 2018/07/24 Inicio Obra: 01-Ago-2018

Duración: 142 diaa saturaba FIn Obra: 20-00-2018

Unidad 1 -ATI*-20T8 8•5.20111- 04.2058 Nov..291a Die-2Di] Total

SAL 38.75% 37.50% 23.75% 100.00%

83.508.91 53,393.79 $214940 $9,050.10

3.8750 3.7500 23750 10.0000

SAL 38.75% 37.50% 23.75% 100.00%

$1,827.54 51 ,575.04 5997.52 84,200.10

1.9375 1.8750 1.1875 5.0000

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) C6.000 131.scrIps16n 1

DOP-025

DOP-028

DOP-027

SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA CONTACTOS, CON TUBO PVC CONDUIT

PESADO DE 1/2' Y 3/4", CLAVO O PÚA PARA FIJACION, 3 HILOS DE CABLE CAL 10 MARCA CONDUMEX O VIAKON. CAJA CHALUPA GALVANIZADA REFORZADA, CINTA AISLANTE, HASTA 550 MT DE LONGITUD EN PROMEDIO. INCLUYE: MANO DE OBRA. ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARLAS DE 1.20 X 0.35 ARS INCLUYE:

MATERIALES MENORES, PRUEBAS, ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION. MANO DE OBRA VIO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS DE 2.50 X 0.35 MTS INCLUYE,

MATERIALES MENORES, PRUEBAS. DE SU COLOCACION,

Y LO NECESARIO PARA SU ECUCIO

CONSTRUCTORA RURAL DEL RAM. S.A. DE CM. Dependenela: MUNICIPIO DE GUADALAJARA


Concursa N. DOP-REH-MUN-PRO-A0-118-18 Obra: TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA 'DR JESUS DELGADILLO ARAUJO", CONSISTENTES EN AREA DE COCINA. PATIO Y

AUDITORIO EN LA COL ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Facha. 2018/07/24 Mieb Obnr 01-Apo-2018

Duración 142 dia. nafta:Sea Fin Obra: 20~018

Unkbd 1 A50401S- I Sep-20411 CT01.21418 Nov.20111 1 Die-20111 Total

SAL 38.75% 37.50% 23.75% 100.00%

33,958.56 33,8343.86 $2,426.21 510,215.83

3.4875 3.3750 2.1375 9.0000

PZA 38.75% 37.50% 23.75% 100.00%

38,951.98 48,663.21 35,486.70 323,101.89

2.7125 2.6250 1.6625 7.0000

PZA 38.75% 37.50% 23.75% 100.00%

35,114.85 34,949,85 33,134.90 $13,199.110

0.7750 0.7500 0.4750 2.0000

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS, S.A. DE C.V. Dwandencla, MUNICIPIO DE GUADALAJARA


Concurso No. DOP.REH-MUN-PRO-AD-118-18 Obra: TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESUS DELGADILLO ARAUJO', CONSISTENTES EN AREA DE COCINA. PATIO Y



F0070: 2018/07/24 Inicio Obra: 01.Apo-2018

Duración: 142 días naturales Fill Obra: 20-D0.2018

Coidlgo DescrEpcIón 1 Unklad 1 Ago-201$ E Sep-,10911 0,314038 Nov-2121IF O-2018 TONI

DOP-0213 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE PZA 38.75% 37.50% 23.75% 10000%

AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TON DE 517,378.53 516,817.93 $10,651.35 $44047.81

REFIGERACION MCA MIRAGE. INCLUYE: MATERIALES MENORES, PRUEBAS, 1.1625 1.1250 0.7125 3.0000

ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

TOTAL INSTALACIONES 542,503.43 641,132.36 326,050.48

ACUMULADO 542,503.43 583,635.79 8109,886.27 $109086.27 5109,008.27

PORCENTAJE PERIODO 38.75% 37.50% 23.75%

PORCENTAJE ACUMULADO 38.75% 76.25% 100.00% 100.00% 100.00%

A05 ACABADOS DOP-029 TABLAROCA 13 MM, EN MURO 9 CM DE M2 . 38.75% 37.50% 23.75% 100.00%

ANCHO, A DOS CARAS, POSTES METALICOS 32,685.80 52,599.16 51,646.14 66,831.10

00 65 MM, CANAL DE AMARRE ay 60 CM, FUADOS A PISO, MURO Y/0 LOSA Y UNIDOS 8.5250 8.2500 5.2250 22.0000

ENTRE SI SEGUN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, APERTURA DE HUECOS PARA PUERTAS Y VENTANAS, REFUERZOS CON POSS METALIÇ EN HUECOS, APERTURA

COS PX A INSTALACIONES

APODERADO LEGAL H RIETO JIMENEZ

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

SUMINISTR ACARR SOL RA (P'ER ), TO• • LO N EJECUCIO

HABILITADO, FLETES, ES, O SPERDICIOS,

NTU ANTICORROSIVA ERIJ MANOE OBRA Y

U CORRECTA

APODERADO LEGAL HUG AN4TO JIMENEZ

CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS, S.A. DE C.V. Deoendenck: MUNICIPIO DE GUADALAJARA


Concurso No. DOP.REHMUN-PROA13.118.18

Obra: TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA 'DR. JESUS DELGADILLO ARAUJO", CONSISTENTES EN AREA DE COCINA, PATIO Y AUDITORIO, EN LA COL. ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO


Facha: 2018/07/24 Inicio Obra: 01-Ago-2018

Duración: 142 diem naturales Fin Obra: 20-Di-2O58

Totli Código DNerIpción 1 Unidad -1- r Ago-Mfill nop40111- 1 13d-48111 Nov-2013 D104011

100.00% DOP-030

DOP-031

DOP-032

DOP-033

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1.13 X

2.65 PA CON UN FUO DE 0.55 CM

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO DE 1.13 X 2.65 M,

DOS FUOS DE 90CM Y UNA VENTANA CORREDIZA DE 0.85 M DE 0.55 M DE ANCHO

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO 00 3.27 X 2.80 M.

CORREDIZA.CON DOS FIJOS LATERALES DE 85 CM. UN FIJO SUPERIOR DE 3.27 X 0.70 M

HERRERIA A BASE DE PERFILES TUBULARES CALIBRES DEL 16 AL 20 DUELA

O PERSIANA CAL. 180N PUERTAS, VENTANAS Y CANCELES. INCLUYE:

PZA

PZA.

PZA

KG

3815%

$2,740.66

0.3875

37.50%

$2,652.26

. 0.3750

2375%

81,879.76

0.2375

$7.072.64

1.0000

100.00%

124,375.00

3.0000

100.00%

818.793.86

1.0000

100.00%

925,00087

362.9100

38.75%

59,445.31

1.1625

37.50%

89,140.63

1.1250

23.75%

85,789.06

0.7125

38.75%

87,284.45

0.3875

37.50%

57,049.47

0.3750

23.75%

$4,484.66

0.2375

3875%

59,687.84.."

140.6276

37.50%

89,375.33

136.0913

23.75%

55,937.70

86:1911

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS. £1.A DE C.V. %pendencia: MUNICIPIO DE GUADALAJARA


Concomo No. DOP.REH-MUN.PROAD.118-18 Obra: TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA -DR. JESUS DELGADILLO ARAWO., CONSISTENTES EN AREA DE COCINA. PATIO Y

AUDITORIO. EN LA COL. ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. JALISCO


Fecha: 2018107/24 Inicio Obra: 01.Ago.2018

0unici6n: 142 di., naturalea Fin Obra: 20-Dic-2018

Código Descripción (- Unidad 1 Apo-20111- 1eep4O-11 1 Oc1-20011 T Nov-2018 J 1314.2011 Total

DOP.034 PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA, MARCA COMEX 100 COLOR GRIS MARTILLO,

KG 38.75%

$1.757.85

37.50%

$1,701.14

23.75%

$1.077.39

100.00%

34.536.38

INCLUYE: PINTURA, TINHER, ESTOPA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y 140.6276 136.0913 08.1911 362.9100

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

DOP-035 MESA DE TRABAJO FABRICADA EN ACERO PZA 3815% 37.50% 23.75% 100.00%

INOXIDABLE TIPO 304, ACABADO P3, 520,924.04 $20,249.07 $12.824.41 653,997.52

CALIBRE 18, CON ENTREPAÑO Y PATAS EN TUBO DE 1 1/2' CALIBRE 18, INCLUYE: 1.5500 1.5000 0.9500 4.0000

NIVELADOR DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS: 0.90X0.707(0.90

OOP-036 TARJA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 304, CALIBRE 18, CON ENTREPAÑO Y

PZA 38.75% 37.50% 23.75% 100.00%

813,600.66 513,161,93 18,335.89 835,008.441

PATAS EN TUBO DEI 1/2' CALIBRE 18, INCLUYE: NIVELADOR DE ACERO 0.7750 0.7500 0.4750 2.0000

OOP-037 INOXIDABLE. MEDIDAS 1.35X0.70X0.90 U. ESTUFA INDUSTRIAL DE 6 QUEMADORES FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE

PZA 38.75% 37.50% 23,75% , 100.00%

$15.693.10 115.186.87 $9,616.38 $40,4118.33

TIP0304, CALIBRE 18, PARRILLAS DE FIERRO VACIADO CON ENTREPAÑO Y 0.3875 0.3750 0.2375 1.0000

CHA P A ESCLO RIMIENTO, PATAS EN BO DE 1/2" EIRE 18, INCLUYE N ELADOR A RO INOXIDABLE.

APODERADO LEGAL HUGØ ARMANCETO JIMENEZ

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS, 8.A DE C.V. Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALAJARA

DIRECCION 0£ OBRAS PÚBLICAS

Concunio No. DOP-REHMUN-PRO-A0-118.113

Obra: TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESUS DELGADILLO ARAUJO", CONSISTENTES EN ÁREA DE COCINA, PATIO Y AUDITORIO, EN LA COL. ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

PROGRAMA DE EROGACIOAEll DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Fecha: 2018/07/24 Inicie Obra: 01-Ag0-2018

Dureción: 142 dia. natureles Fin Obr.: 20-DIC-2016

Cedigo 1 DeSedpel6n LMIdad 1 Apcs201J 1 SepiRFIS Oct~ (- ~IBM 1 Dik411111 Tole!

DOP-036

OOP-039

DOP-040

DOP-041

PLANCHA INDUSTRIAL FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 304, CALIBRE 18,

PLACA DE 3/8" DE FIERRO AL CARBON, CHAROLA PARA GRATINAR Y CHAROLA PARA ESCURRIMIENTO DE ACEITES CON ENTREPAÑO Y PATAS DE TUBO DEI 1r2.. CALIBRE 18, INCLUYE: NIVELADOR DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS 0.90X0.70X0.90 M MESA CALIENTE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 304, CALIBRE 18, CON

REPISA CUBRE ESTORNUDO Y ENTREPAÑO, PATAS DE TUBO DE 1112' CALIBRE 18. INCLUYE: NIVELADOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS 1.50X0.84X0.90 M ANALQUE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. TIPO 304, CALIBRE 18, CON 5

DIVISIONES, PATAS EN TUBO DE I 12^

CALIBRE 18, INCLUYE: NIVELADOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS

.00X0.45X1.80 M CAN MURO F BRIGADA EN ACERO

, TIPO 04, CALIBRE18,

AÓABADP3flEDIDAS 2.302X0.70X0.50 M

PZA

PZA

PZA

PZA

38,75%

$14,38512

03875

3780%

$13.921.18

0.3750

23.75%

$8,818.74

0.2375

10000%

337,123.14

1.0000

100.00%

318.673.35

1.0000

100.00%

$80.998.28

8.0000

100.00%

519073.27

1.0000

38.75%

38.538 42

0.3875

37.50%

36,327.51

0.3750

23.75%

34,007.42

02375

38.75%

531,385.08

2.3250

37.50%

330.37301

. 2.2500

23.75%

319,235.81

1.4250

38.75%

87084.64

0.3875

37.50%

37,339.98

0.3750

23.75%

34,648.65

0.2375 .,,

APODERADO LEGAL H ETO JPAENEZ

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

CONSTRUCTORA RURAL DEL PAJS, S.A. DE C.V. Dopontioncla: MUNICIPIO DE GUADALAJARA


Concurso No. DOP.REH-MUN-PRO.AD-118-18 Obra: TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA -DR. JESUS DELGADILLO ARAUJO", CONSISTENTES EN AREA DE COCINA. PATIO Y



Fecho: 2018/07/24 Obis: 01-Ago-2018

~ocien: 142 dios naturales Fin Obro: 20-Dic-2018

COdigo DeserIpelan 1 Unk1Ad 1 Ago411111 8484021 0~1 Plos.20111 Dk.2018 Toda(

TOTAL ACABADOS 1145714.05 1131,075.14 348.082.79

ACUMULADO 1143,714.05 8252,792.19 1370574.98 $370,574.98 3370,874.95

PORCENTAJE PERIODO 38.75% 3750% 23.75%

PORCENTAJE ACUMULADO 31175% 75.25% 100.00% 100.00% 100.00%

TOTAL AREA DE COCINA 8290,959.48 8287,380.13 11/2507.35

ACUMULADO 11290,959.45 1584,339.58 17111,348.94 $704,345.94 1744,3411.04

PORCENTAJE PERIODO • 33.75% 3750% 23.75%

PORCENTAJE ACUMULADO 38.75% 78.25% 100.00% 100.00% 100.00%

AREA DE PAT10 E101 PRELIMINARES DOP-042 DEMOLICION Y RUPTURA MANUAL DE PISO M2 43.013% 47.69% 9/3% 100.00%

DE LOSETA O AZULEJO. INCLUYE: 31,104.87 31,223.11 3238.72 12484.70

DEMOLICION DE CEMENTO CREST O MATERIAL PARA ASENTADO DE PISO.

: 12.9240 14.3070 2.7890 30.0000

MEDIDO EN SECCION. SIN RECUPERACION ACARREOS INTERNOS HASTA UN CENTRO DE ACOP RA SU PO TERIOR RETIRO

APODERADO LEGAL HUGO MEMEZ

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS. S.A. DE CM. Oepoodenelo: MUNICIPIO DE GUADALAJARA

D1RECCION DE OBRAS PÚBLICAS

Conouno No.

Obni,

DOPREH-MUN-PF/OAD-118-18 TRABAJOS PARA EL SIEJORAIAENTO DE LA UNIDAD MEDICA DR. JESUS DELGADILLO ARAWO". CONSISTENTES EN AREA DE COCINA, PATIO Y AUDITORIO, EN LA COL. ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. JALISCO


Fecha: 2018/07/21 Mido 00,8, 01-Ago-20t8

Unción: 142 dios naturales Fin Obra: 20-Dio-2018

Código DinieelpolOra 1 IMIdad 1 Ago-208 54p-20111 DWEWS Nov-20t1 010-20111- Totll

DOP-043 DEMOLICION Y RUPTURA MANUAL DE M2 43.08% 47.69% 8.23% 100.00%

APLANADOS EN MUROS, MEDICO EN $25862 $286.30 $5541 $600.33

SECCON ACARREOS INTERNOS HASTA UN CENTRO DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR 2.7140 3.0045 0.5815 13000

RETIRO TOTAL PREUMINARES $1.363.49 31.509.41 6292.13

ACUMULADO 11,363.49 42,972.90 83,165.03 33,1135.03


PORCENTAJE ACUMULADO 43.08% 90.77% 100.00% 100.00%

802 ALBAÑILERIAS DOP-044 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO A M3 43.08% 47.69% 9.23% 100.03%

O B MEDIDA EN SECC1ON INCLUYE: $151.68 *167.91 $32.49 6382.08

ACARREO A LUGAR DE APILE PARA SU POSTERIOR RETIRO 0.7754 0.8584 0.1661 1.8060

DOP-015 AFINE A MANO CON MATERIAL DE BANCO 43.08% 47.69% 9.23% 100.00%

( ARENA AMARILLA). CON PICO Y PALA DE , $175.13 5193.87 537.53 1406.53

10 CM DE ESPESOR. INCLUYE, ACARRERO 10 DE UTILIZACION,TRASLAPE, 3.8772 4.2921 0.8307 9.0000

ON MANUAL, HERRAMIENTA DE OBRA Y TODO LO

CORRECTA


emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS, S.A. DE C.V.

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALAJARA


Comunas No. DOP-REH-MUN-PRO-A0-1113-18

Obra: TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA 'DR. JESUS DELGADILLO ARAUJO', CONSISTENTES EN AREA DE COCINA. PATIO Y

AUDITORIO, EN LA COL ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA I CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GVADALAJARA, JALISCO


FINA.: 2018/07/24

Inicio Obr.: 01-A0a-2018

Dunciónt 142 diez naturales

Fin 00r0t 20-Dic-2018

»hl CAMA° D00crIpek5n Onid.d EAge~ 8sp-1011- 1 OW4011 U Nov40-111 Dic-2011

DOP-046

00P-047

DOROM

00A049

PISO ACABADO ESTAMPADO CON

CONCRETO HECHO EN OBRA, F150

KG/CM2, DE 10CMS DE ESPESOR, INCLUYE

MATERIAL, DESMOLDANTE, ENDURECEDOR

DE COLOR, SELLADOR ACRILICO, MOLDES,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, VIBRADO,

CURADO. EQUIPO. TERMINADO DE

SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION MACHUELO TIPO RECTANGULAR DE 12 X 30

OMS. ELABORADO CON CONCRETO DE

FC=150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, MANO

DE OBRA, MATERIAL. EQUIPO Y

HERRAMIENTA. BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA

FC.150 KG/CM2, TI% 3/4, R.N. DE 10.0 CM

ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO.

INCLUYE: TENDIDO, NIVELADO,

MUESTREADO, VIBRADO. COLADO,

CURADO, CIMBRA Y DESCIMBRA. EN OREAS

PEQUEÑAS APLANADO DE MORTERO CEM-ARENA RIO

3 DE 2.00 CM DE ESPESOR CON

EN MURO

M2

El

M2

M2

43.06%

511.635.99

25.8480

47.69%

$12,881.16

20.6140

9.23%

$2693.05

5.5380

100.00%

027,010.20

60.0000

100.00%

$2,220.64

7.6600

100.00%

62,357.75

7.6000

100.00%

11,232.22

6.3000

43.08%

5956.65

3.2956

47.69%

$1,059.02

3,6483

9.23%

$204.97

0.7061

43.08%

51,015.72

3,2741

• 4769%

31,124.41

3.6244

9.23%

0217.62

0.7015

43.08%.

5530.84

2.7140

47.89%

158764

3.0045

9.23%

1113.74

0.5815

APODERADO LEGWHU.b ORMAIIIW PRIETO JIMENEZ

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

TOTAL ALBARILERIAS

ACUMULADO PORCENTAJE PERIODO

PORCENTAJE ACUMULADO

003 PINTURA

DOP-051 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS A 3.00 MTS. DE ALTURA

BOCA. COME% LINEA VINIMEX. INCLUYE EL MATERIAL NECESARIO PARA SU ELABORACION, SUMINISTRO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR, ACARREO .DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y

MENOR. TOTAL

ACUMULADO PORCENTAJE P

PORCENTAJE ACUMULADO

APODERADO LEGAL HUGO O JIMENEZ


C44590

1313.300.

DOP-050 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO HELVEX

CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS, 8.A. DE C.V.

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso No. DOP-REHMUN-PROAD-118-18 Obra: TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA 'DR. JESUS OELGADILLO ARAUJO", CONSISTENTES EN AREA DE COCINA. PATIO Y

AUDITORIO, EN LA COL ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA I CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Foch.: 20113/07/24 Inklo 00nr, 01-Ago-2018

Duración: 142 alias naturales

Oltra: 20-De-2018

unidad [ Ago-2011 1249-5511 0~11 No.2011 010-2014 Total

PZA 43.08% 47.89% 9.23% 100.09%

$1.411.18 11,582.17 8302.35 83,275.611

0.81318 0.9538 0.1846 2.0000

115,817.17 317,578.18 $3,401.75

315,177.17 333.453.35 836,155.10 $36,1385.19

43.05% 47.89% 9.23%

43.08% 90.71% 100.00% 100.00%

M2 43.08% 47.89% 9.23% 100.00%

51287.89 51,425.71 3275.94 32,969.54

19.8188 21.9374 4.2458 46.0000

11,287.19 61,425.71 $275.94

51.257.89 32,713.60 12,989.54 82,989.54

43.04% 47.19% 9.23%

43.08% 90.77% 100.00% 100.00%

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS, S.A. DE C.V. Deperntancla, MUNICIPIO DE GUADALAJARA


Concurao No. DOP-REN-MUN-PRO-A11118.18 Obra: TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA 'DR. JESUS DELGADILLO ARAUJO", CONSISTENTES EN AREA DE COCINA, PATIO'(



Fecha: 2018/07/24 Inicio Obra: 01-Ago-2018

Duración: 142 chas nalurales Fin Obra: 20-Dic.2018

Códice 1 Descripción UnIdedt Ag020111 Sep,7715 1 041-2018 Now20111 DI4-20111 7~1

1304 JAPDIN .00P-052 SIEMBRA DE PASTO TIPO TAPETE. INCLUYE M2 43.08% 47.69% 9.23% 100.00%

MATERIAL. MANO DE OBRA, TIERRA 1521.10 $576.08 $111.64 11,20960

VEGETAL 6.8928 7.8304 1.4788 16.0000

TOTAL JARDIN 1.521.10 8578.86 3111.84

ACUMULADO 1521.10 $1097.130 11 .209.60 11209.60



TOTAL AREA DE PATIO 119,049.65 121,058.16 14081.46

ACUMULADO 119,049.66 240,137.81 144,219.27 144,219.27



AUDITORIO CO1 PRELIMI ES

APODERADO LEGAL HUGO JIMENEZ

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

Fecha 2018107/24

Dutee100: 142 Res nnundes

Inicio Obra: 01-Apo-2018

Fin Obre: 20012018

Oct-20111 l No-201l 1 016.2015 I T5161 I 34.09% 22.73%

$1.661.18 11,107.62

19.4313 12.9561

34.09% 22.73%

5511.32 $340.93

3,4090 2.2730

34.09% 22.73%

5333.50 1222.37

6.1362 4.0914

34.09% 22.73%

35.23%

51,716.73

20.0811

35.23%

-1528.41

3.5230

35.23%

$344.68

6.3414

3523%

100.00%

$4,872.93

57.0000

100.00%

11.499.90

10.0000

100.00%

$970.30

10.0000

100.00%

CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS. S.A. DE CV.

Dependencia MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCON DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso No. DOP-REHMUN.PRO4.D-118-18

Obra TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA 'DR. JESUS DELGADILLOARAWCr. CONSISTENTES EN AREA DE COCINA, PATIO Y

AUDITORIO, EN LA COL ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO


Código Deseripción I Unklad 1 A90-2115 1 ~-2010 I

DOP-053 DEMOLICION Y RUPTURA MANUAL DE PISO M2 7.95%

DE LOSETA O AZULEJO. INCLUYE: $38740

DEMOLICION DE CEMENTO CREST O

MATERIAL PARA ASENTADO DE PISO. 4.5315

MEDIDO EN SECCION ACARREOS INTERNOS HASTA UN CENTRO DE ACOPIO PARA SU

POSTERIOR RETIRO

DOP-054 DESMONTAJE DE SALIDA DE ELECTRICA SAL 7.95%

CONSISTENTE EN RETIRO DE TAPA DE 111924

ALUMINIO, CONTACTO, APAGADOR.

SOQUET, CABLEADO EXISTENTE, SIN 0.7950

RECUPERACION

DOP055 DESMONTAJE DE HERRERIA (PUERTAS Y PA2 7.95%

VENTANAS) CON RECUPEFLACION, INCLUYE: 577.77

ACARREO A CONDE LA SUPERVISION LO

INDIQUE, HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y 1.4310

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION

DOP-093 DESMONTAJE DE PLAFON DE SUSPENSION M2 7.95%

VISIBLE O LISO A CUALQUIER NIVEL. SIN

APODERADO LEGAL HUG RNTONPO PRIO JIMENEZ

5393.97

51,745.85 51,689.36 $1,126.40 84,955.5e

4.5315 20.0811 19.4313 12.9561 57.0000

.

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS, S.A. DE CV. Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALAJARA


Comuna, No, DOP-REH-1.11.1N-PRO-AD-118-18 Obra: TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA 'DR JESUS DELOADILLO ARAUJO., CONSISTENTES EN AREA DE COCINA, PATIO Y

AUDITORIO. EN LA COL. ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. JALISCO

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS IPOR CONCEPTC2)

Fecha: 2018/07/24 Inicie Obra: 01-Ago-2O18

Duración: 142 dias naturales Fin Obra: 20-0ic.2018

I C8819 1 Deserlpelán [ Unklad 1 Ago.20113 1 5413.2011 1 ~fa- I New.20111 1 Dle-20711 1 Total I DOP-057 DESMONTAJE DE BUTACAS, INCLUYE MANO

DE OBRA, ACARREO AL SITIO DONDE LO PZA 7.95% 35.23% 34.09% 22.73% 100.00%

$32273 31,430.16 31,383.80 3922.73 84,059.50

INDICOUE LA SUPERVISION. 3.9750 17.6150 17.0450 11.3650 50.0000

DOP-058 DESINSTALACION DE VENTILADORES PZA 7.95% 35.23% 34.09% 22.73% 100.00%

EMPOTRADOS EN MURO 531.80 3140.91 3138.35 390.92 8399.98 0.1590 0.7048 0.6815 0.4546 2.0000

DOP-059 DESINSTALACION DE UNIDADES DE AIRE PZA 795% 35.23% 34,09% 22.73% 100.00%

ACONDICIONADO , $288,18 31.268.21 31227.17 381824 33.509.10 0.1590 0.7046 0.6818 0.4546 2.0000

DOP-060 RANURA EN PISOS Y MUROS HASTA .10 DE ML 7.95% 35.23% 34.0913 22.73% 100.00%

ANCHO Y .07 DE ESPESOR. PARA RECIBIR $1.339.99 35,938.09 55,745.94 $3,831.18 018,855.20

TuSERIA DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y VOZ Y DATOS, INCLUYE RESANE CON 9.5400 42.2700 40.9080 27.2760 120.0000

MORTER CELIARE PROP. 1:4 TOTAL PREU 8 82959.08 513,113.02 512988.70 MIMO.» ACUMULADO 82,959.08 519072.10 829780.80 837,221.19 PORCENTAJE PERIODO 7.95% 35.23% • 34.09% 22.73% PORCENTAJE ACUINJ 7.95% 43.18% ' 77.27% 10090%

APODERADO LEGAL HUGO O JIMENEZ

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

M2 CO2 DOP-061 35.23%

915.383.73

20.0811

3409%

914,885.93

19.4313

7.95%

93,471.49

4.5315

22.73%

59,925.41

12.9561

ML OOP-082

UR rI Una

APODERADO APODERADO LEGAL 70 JIMEME2

PISOS Y RECUBRIMIENTOS SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANICO. PULIDO, MICROSELLADO.

RECTIDIC.ADO, ALTO TRAFICO PACA CASTEL, COLOR TOSCANA, DOBLE CAPA DE 60 X 80 CM. ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTEADO DE COLOR SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO PORCELANATO MCA CASTEL MOD

TOSCANA MCROSELLADO EN DOBLE CAPA DE TERMINADO, ALTO TRAFICO, RECORTADO DE 1CM POR 60 CM DE LARGO, ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTEADO DE COLOR

TOTAL PISOS Y RECUBRIMPENTOS ACUMULADO PORCENTAJE PERIODO PORCENTAJE ACUMU

10(1.00%

$49,599.55

57.0000

7.95% 3523% 34.09% 22.73% 100.50%

9890.43 93.945.89 33,818.21 $2.545.85 211200.35

2.3055 102167 9.8861 6.5917 29.0900

94,381.92 919,329.62 511,704.14 912.471.26

54,351.92 923,691.54 $42.395.85 554,89094

7.95% 35.23% 34.09% 22.73%

7.95% 43.15% 7717% 100.00%

CONSTRUCTORA RURAL DEL PNS, S.A. DE C.V. Depondencic MUNICIPIO DE GUADALAJARA

DRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso No. DOPREHMUN-PRO-A0-118-18

Obra: TRABAJOS PARA EL, MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA 'DR. JESUS DELGADILLO ARAUJO', CONSISTENTES EN ÁREA DE COCINA, PATIO Y AUDITOR/O, EN LA COL. ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Foch.: 2018107/24 Ink lo Obro: 01-A93-2018

Duración: 142 días naturales Fin Obra: 20-Dic-2018

'PROGRAMA DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) I Unido.: 1 Aso..2015 1 5ap-2015 1 Cic~1 J Nor..2095 f 018-2019 J Totol DoN rMaINI

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

PROGRAMA DE EROGACIOBES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) CddiGa Dan-

DOP083

DOP-064

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS A 3.00 NTS, DE ALTURA

MCA COMEX LINEA VINIMEX. INCLUYE EL MATERIAL NECESARIO PARA SU ELABORACION, SUMINISTRO. PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR, ACARREO DEL MATERIAL. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIUCA EN PLAFON A 3,00 MTS. DE ALTURA

MCA. COIAEX LINEA VINIMEX. INCLUYE EL MATERIAL NECESARIO PARA SU ELABORACION, SUMINISTRO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR, ACARREO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.

TOTAL PINTURA ACUMULADO PORCENTAJE PERIODO PORCENTAJE ACUNO C04

CONSTRUCTORA RURAL DEL PMS, S.A DE C.V. Danindancia: MUNICIPIO DE GUADALAJARA


Concurso N. DOP-REHMUN-PROAD.118-18 Obrit TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESUS DELGADILLO ARAUJO', CONSISTENTES EN AREA DE COCINA, PATIO Y

AUDITORIO. EN LA COL. ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Fecha: 2018)07/24 bici* Obra, 01-Ago-2018

Duración: 142 din ~unan Fin Otwa: 20-Dic-2018

Unidad 1 Ag040141 1 730m201111 I 0014018 Nov-2018 Die-2011 Toni

M2 7.95% 35.23% 34.09% 22.73% 100.00%

$346.17 51,534.03 $1,484.39 $989.74 94,354.33

5.3265 23.6041 22.8403 152291 67.0000

M2 7.95% 3523% 34.09% 22.73% 100.00%

. 531207 $1385.60 *1,340.16 5893.97 83,933.00

4.5315 20.0811 19.4313 12.9581 57.0000

1458.84 32,919.63 12,515.15 31,883.77 $65804 33,574.47 311,403.82 35,287.33

7.95% 35.23% 34.09% 22.73% 7.95% 43.18% 77.21% 10000%

APODERADO LEGAL HUGO TO NEZ

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

PROGRAMA DE EROGACIOSES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) Cddips Descripción 1

DOP-065

DOP-066

SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA LUMINARIAS. CON TUBO CONDUIT PESADO

DE 117 Y UF, CLAVO O PIJA PARA FIJACION. 2 HILOS DE CABLE CAL. 12 MARCA CONDUMEX O VIAXON, CAJA CHALUPA GALVANIZADA REFORZADA CINTA AISLANTE, HASTA 5.50 MT DE LONGITUD ÉN PROMEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS. DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA APAGADORES, CON TUBO CONDUIT

PESADO DE ur Y 314", CLAVO O PIJA PARA FIJACION, 2 HILOS DE CABLE CAL. 12 MARCA CONDUMEX O VIAKON, CAJA CHALUPA GALVANIZADA REFORZADA. CINTA AISLANTE. HASTA 5.50 Ml DE LONGITUD EN PROMEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAJOI664TA Y TODO LO NECESARIO PARIVU RREC JECUCION.

APODERADO LEGAL H ETO "JEREZ

CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS, S.A. DE C.V. Dependencic MUNICIPIO DE GUADALAJARA


Concurso No. DOP-RE11-MUN.PRO-AD.118-18 Obra: TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA 'DR. JESUS DELGADILLO ARAUJO", CONSISTENTES EN AREA DE COCINA. PATIO Y


Facha: 2018107/24 Rack* Obra: 01-Ago-2018

OuracIón: 142 di as naturabs Fin Obro: 20-Dio2018

Unidad 1 Ame20111 54040111 Oce20111 Nov-2014 010.2011 Tolal

SAL 7.95% 35.23% 3409% 22.73% 100.00%

$431.89 51,913.01 31,851.11 51,234.25 $5.438,06

0.4770 2.1138 2.0454 1.3638 6.0000

SAL 7.95% 35.23% 34.09% 22.73% 100."

1E6.78 $295.94 $286.38 *190.94 $840,02

0.0795 0.3523 0 3409 0.2273 1.0000

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

I

CONSTRUCTORA RURAL DEL PAJE. S.A. DE C.V. Depsoclencla: MUNICIPIO DE GUADALAJARA


Concurso No. DOP-REHAIUN4FROAD-118.18 Obra: TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA 'DR JESUS DE LGADILLO ARAUJO", CONSISTENTES EN AREA DE COCINA, PATIO Y

AUDITORIO. EN LA COL ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA I CENTRO. EN EL MUNICIPIO 0£ GUADALAJARA. JALISCO

PROGRAMA DE EROGAMONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Fecha: 2018/07/24 Inicia Obra: 01-Ago-2018

Duración: 142 dist naturslas Fin Obrs: 20.01.2018

DeserlaRkon 1 Unidad 1 Ago-20111 I 8•12(1111 1 Oa20111 I -Nov-29111 I 0ic-2018 1 Total

°OPAS? SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA SAL 7.95% 35.23% 34.09% 22.73% 100.00%

CONTACTOS, CON TUBO PVC CONDUIT $451.19 $1.99943 $1,93473 11.290.00 95.175.35

PESADO DE trr Y 3/4*, CLAVO O PIJA PARA FLJACION, 3 HILOS DE CABLE CAL 10 MARCA 0.3975 1.7615 1.7045 1.1365 5.0000

CONDUMEX O VIAKON, CAJA CHALUPA GALVANIZADA REFORZADA, CINTA AISLANTE, HASTA 5.50 MT DE LONGITUD EN PROMEDIO, INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DOP-068 SUMINISTRO E INSTALACION DE PZA 7.95% 35.23% 34.09% 22.73% 100.00%

LUMINARIAS DE 2,50X 0.35 MTS INCLUYE: ' $3,148.10 513,950.66 $13.499.23 59.000.81 539.598.80

MATERIALES MENORES, PRUEBAS, ACARREO Al. SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU

0.4770 2.1138 2.0454 1.3838 8.0000

CORRECTA EJECUCION. DOR069 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE PZA 7,95% 35.23% 34.09% 22.73% 100.00%

AIRE ACONDICIONADO DE 1,5 TON DE $2.376.93 $10,533.26 510,192.41 $8,795.94 529.898.54

REFIGERACION FACA MIRASE. INCLUYE: •..

MATERIALES MENORES, PRUEBAS, ACARREO AL SITIO DE SU COLOCAC1ON,

0.1590 07048 0.8818 0.4546 2.04100

OBRA NECESARIO PARA SU RRE TA EJ ION.

APODERADO LEGAL METO JIMENEZ

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

CONSTRUCTORA RUFtAL DEL PAIS, S.A. DE C.V. Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALAJARA


Concurso N. DOP.REH-MUN-PRO-AD-118-18 Obni: TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESUS DELGADILO ARAWO", CONSISTENTES EN AREA DE COCINA, PATIO Y

AUDITORIO, EN LA COL. ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA I CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. JALISCO

Feche: 2018/07124 Inicio 0544: 01.A9o-2018

Duralián. 142 dios Momias Fin Obra: 20-DiA20113

TOTAL

INSTALACIONES ACUMULADO PORCENTAJE PERIODO PORCENTAJE ACUMULADO C05 ACABADOS DOP-070 HERRERIA A BASE DE PERFILES

TUBULARES CALIBRES DEL 16 Al. 20 .DUELA

O PERSIANA CAL 18 EN PUERTAS, VENTANAS Y CANCELES INCLUYE SUMINISTRO Y HABILITADO, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA ( PRIMER ), MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

DOP-07I

SUMINISTRO E INSTALACJON DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO

CORREDIZA DE 8115 X 1.26 NI

ll0r-201S 1 Dle-20111 i Total 527,783.84 862.1330.83

34.09% 77.27%

34.09%

510,323.13

818,511.94 881.442.77

22.7" 100.00%

22.73%

18,8133 09

100.09%

530,782.00

149,8494 99.9143 431.5700

34.09% 22,73% 100.00%

57,355.22 54,904.21 521,576.90

0.3409 0.2273 1.0000

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CCIICEPTO) l Unidad II As84015 1 8otp-2011 1 DoVklit 1

86,474.69 528,692.30

10.474.139 835.11111.99

7.95% 35.23%

7315% 43.111%

KG

7.95% 35.23%

52,407,42 510,6613.34

34.9458 154.8605

PZA 7.95% 35.23%

$1,71528 17,601.19

0.0795 . 0.3523

Código DesonpoNn

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) Cddige DaecrIpeidn 1

DOP-072 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO

CORREDIZA DE 2.48 X 1.26 M

DOP-073

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUTACA MOD FI ESTRUCTURA METALICA: PATA EN

PTR DE 3" X 1" CAL. 16 ZAPATO TROQUELADO EN LAMINA CAL. 14 CON PORTATORNILLO DEL ASIENTO TROQUELADO EN LAMINA CAL. 11 PORTA CODERA TROQUELADO EN LAMINA CAL 14 HERRAJES PINTURA EPDXICA ELECTROSTÁTICA MICROPULVERIZADA HORNEADA A 180o CENOGRADOS, PREVIO TRATAMIENTO DE DESENGRASE, DESOXIDANTE, FOSFATIZADO Y SELLO CROMICO, ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD CODERA DESCANSABRAZO: POUPROPILENO SISTEMA DE ABATIEMIENTO : ABATIBLE LATERAL DE CAJA LAMINA CAL. 14 TERMINADO

RMICA Y PARTES METALICAS EN URA CTROSTATICA MEDIDAS:

NO0 cm ALTO TOTAL 78an ALTURA Al. 400m GSNCIA ENTRE CENTROS

APODERADO LEGAL HflGPMMOO PRIETO JIMENEZ

CONSTRUCTORA RURAL DEL PA/S, S.A. DE C.V.

Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

Concurso No. DOP-REHMUN-PRO-AD-118-113 Obro: TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESUS DELGADILLO ARAUJO`, CONSISTENTES EN AREA DE COCINA, PATIO Y

AUDITORIO. EN LA COL. ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

Fecha: 2018/07/24

Inicio Obre: 01-Ago-2018

Duración: 142 dial nalurales

Fin Obra: 20-Dic.2018

Unidad 1 Ago.2018 liep-2015 Ock11,10 Nev-2011 Die-2014 Totoll

PZA 7.95% 35.23% 34.09% 22.73% 100.00%

5821.05 52,752.17 $266311 51,775.67 $7.812.00

0.0795 0,3523 0.3409 0.2273 1.0000

PZA 7.95% 35.23% 34.09% 22.73% 10000%

15.800.17 $38.997.50 837.735.58 $25,100.75 8110.594.00

3.9750 17.8150 17.0450 11.3650 50.0000

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) Código Demilpsioin 1

TOTAL ACABADOS ACUMULADO PORCENTAJE PERIODO PORCENTAJE ACUMULADO C011 VOZ Y DATOS AUDITORIO DOP-074 suministro y colocacion de Jack ~dotar

Gig6-TX-6 Plus, RJ45 Cal 6, color azul,

configuración Mg

DOP-075 suininisOu y creocacion de Calas de parchen CM 6 SO 28 AVVG, 7 FT, cobr azul

-

DOP.076 suministro y colocará:1n 60 Faceplate serle ejecutiva, 1 salidas color blanco

CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS, S.A DE C.V. Dependencia: MUNICIPIO DE GUADALAJARA


Concurso No. DOPREN.MUN-PROAD.118.18 Obra: TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESUS DELGADILLO ARAUJO', CONSISTENTES EN AREA DE COCINA, PATIO Y

AUDITORIO, EN LA COL ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO. EN El. MUNICIPIO DE GUADALMARA, JALISCO

Fecha: 2018/07/24 Inicio Obra: 01.Ago-2018

Duración: 142 días naturales Fin Obra: 20-06-2018

Unidad I Also.2018 1 1349-2014 1 048.2018 1 No OIL 1 0104018 1 Tole! $13443,82 880,019.20 854,077.04 838,723.72 813,543.92 373,483.12 8131,840.14 1170,363.08

7.95% 3523% 34.09% 22.73% 7.95% 43.14% 77.27% 100.00%

PZA 7.95% 3523% 34.09% 22.73% 100.00%

$149.59 5682.89 $641.44 8427.68 9193111.60

0.8360 2.8184 2.7272 1.8184 11.0000

PIA 7.95% 3523% 34.09% 22.73% 100.00%

$151.11 5669.62 5547.96 $432.03 , $1,900.72

- 0.6380 2.8164 2.7272 1.8184 8.0000

PZA 7.95% 3523% 34.09% 22.73% 100.00%

123.32 $103,35 9100.01 $66.68 0293.311 0.3180 1.4092 1.3636 0.9092 4.0000

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

Duración: 142 dias naturales Fin Obra: 20-Dic.2018



Concento No. DOP-REH-MUN-PRO.AD-118-18 Obra: TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA "DR JESUS DELGADILLO ARAUJO', CONSISTENTES EN AREA DE COCINA, PATIO Y

AUDITORIO. EN LA COL, ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

%ohm 2018/07/24 Inicio Obra: 01-Ago-2018

SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH PZA CATALYST 2960-X 411 PUERTOS

DOP-077

DOP-079

codos, copies, cortes, desperdicio., nusno de obra y todo lo nemmario para su conecta instalación Suminietro y colocacion Gabinete Hintel 25.20.15

00-2248 1390-2611 Demnpollin

GIGABITEETHERNET POE 740W, 4 X 1G SFP, LAN BASE

DOP.078 Suministra e instalación de tuberia Conduit PGG de 19mm bduye: Soporten., abrazadera.,

DOP-080 Suministro e inataleción de tubería Conduit PGG de 25rnm incluye: Soporten., abrazaderas,

7.95% 35.23%

$11,793.51 $52,262.31

0.0795 0.3523

7.95% 35.23%

$532.84 92,361.24

1.669$ 7.3983

7.95% 35.23%

$112.15 $496.98

0.0795 0.3523

7.95% 35.23%

$545.32 92,416.57

1409-2011 I 7.11-401111 TobI 34.09% 22.73% 100.00%

$50,571.17 $33,719.06 9148,344.05

0,3409 0.2273 1.0000

34.09% 22.73% 100.00%

92284.83 91,523.45 $6.702.36

7.1589 4.7733 21.0000

34.09% 22.73% 100.00%

$410.89 932004 91.410.89 0.3409 0.2273 1.0000

34.09% 22.73% 100.00%

92.338.37 $1,559.14 18,859.40

I Unid8d I A90-2018

ML

PZA

ML

1.5900 7.0460 6.9180 4.5480 20.0000

7.95% 35.23% 34.09% 22.73% 100.00%

$262.71 91,164.20 $1.126.52 9751.13 93,304.56

0.3180 1.4.092 1.3636 0.9092 4.0000

TOTAL VOZ Y DATOS AUDITORP 913,570.55 980,137.18 $58,191.19 938.799.81

ACUMULADO 913,570.56 $73,707.71 8131,898.90 6170098.71

PORCENTAJE PERIODO 7.96% 35.23% 34.09% 22.73%


PROGRAMA DE EROGACKMES DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

codos. copleo, cortes,.despenlAmano de --obra y todo lo necesario para su COrredil instalación Servicio e inMaleción de ubleedo estructurado PIA para nodo de yozidatos, incluye: peinado,

conexión, etiquetación y pruebas de *enrielo

M3

DOP081

CO7 UMPIEZA Y ACARREOS DOP.082 CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA DE

CUALQUIER MATERIAL, PRODUCTO DE LA

OBRA, A 1. ESTACION (EST. DE 20.00 M) CARGA MNUAL Y RETIRO;

N MEDI N SECCIONES. ABUN6MIENTO.

APODERADO LEGAL ETO JIMENEZ

7.95% 35_23% 34.09% 22.73% 100.00%

$310.00 91.373.76 $1,329.31 9886.33 93099.40

4.7700 21.1380 20.4540 13.6380 60.0000

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS. S.A. DE C.V. Depondsncbc MUNICIPIO DE GUADALAJARA


Concurso No. DOP-REH-MUN-PRO-AD-118-18 Obra: TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESUS OELGADILLO ARAUJO', CONSISTENTES EN AREA DE COCINA, PATIO Y

AUDITORIO, EN LA COL. ALCALDE BARRANOUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. JALISCO


Fechar. 2018/07/24 Inicio Obo: 01-Ago-2018

Duraclán: 142 dias naturales

FM Obra: 20-Di-20l8

Código Daserlysión Unklad 1 Ago.20111 San-2018 1 Oet-2011 1 Nov.2018 1 Dic-2018 Total

DOP-083 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA OEMOLICION Y EXCAVACION.

M3 7,95% 35.23% 34.09% 22.73% 100.00%

51,049.35 54,650.15 54.499.68 53.000.22 $13,199.40

INCLUYE, ACARREO EN CAMION HASTA TIRADERO OFICIAL, ABUNDAMIENTO, MANO 4.7700 21.1380 20.4540 13.8380 60.0000

DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. '

DOP-084 LIMPIEZA GRUESA GENERAL EN EL M2 7.95% 35.23% 34.09% 22.73% 100.00%

PROCESO DE LA OBRA POR M2 DE $92912 54,117.33 53,964.10 82,656.45 811,887.00

CONSTRUCCION, INCLUYE ACOPIO Y RETIRO DE SOBRANTE Y BASURA AL 51.6750 228.9950 221.5850 147.7450 650.0000

EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR, VOLUMEN MEDIDO EN ÁREA CONSTRUIDA.

TOTAL UMPIEZA Y ACARREOS $2,285,47 510,141.24 59,813.09 56,543.00

ACUMULADO $2.284147 512,429.71 522.242.50 229,795.90

PORCENTAJE PERIODO 7.95% 35.23% 34.09% 22.73%


TOTAL AUDITORIO 943,857.47 1194,352.17 $181,063.15 1125,393.113

ACUMULADO 143.857.47 1238,209.134 8426,272.79 2551,866.62

PORCENTAJE PERIODO 7.95% 3523% 34.09% 22.73%

PORCENTAJE ACUMULADO 7.95% 43.19% 7727% 100.00%

TOTAL 9296,951.46 1350,287.25 5397,447.68 2192,144.61 1125,393.83

ACUMULADO 2296,959.46 6647.246.71 91.044,694.39 51,236,539.00 51,362,232.83

PORCENTAJE PERIODO 21.80 25.71 21.113 14.11 9.21

PORCENTAJE ACUMULADO 21.80 47.51 76.99 90.79 100.00

APODERADO LEGAL HuG9rNI0NOO P5JSTO JINENEZ

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

DIRE OR DE OBRA TESORERA TESTIGO

Souniacti

PRESIDEN ICIPAL l SINDICA MUNICIPAL


PÚBLIO1k5ccic:n de Obras Públicas Cooroinación G3nerat

de Gestión In¿egraL je la Ciudad

Sr. Hugo o Jiménez

Constructo ís, S.A. de C.V.

IRLANDA LOERYTHE BAUMBACH VALENCIA JORGE GASTÓN G

La presente hoja de firmas, forma parte integral del contrato e obra pública a precios unitarios por t po determinado, con

JUAN ENRIQ A PEDROZA ANNA BARBARA CASILLAS G RCIA a


Gobierno de

Guadalajara

ANEXO 1


Los que firman este documento, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número

de contrato DOP-REH-MUN-PRO-AD-118-18, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los

ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1, del Reglamento de Obra Pública

para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, parte integral del mismo, dicho documento cuenta con-29 hojas. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la

información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, se estarán a lo señalado en este documento, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el CONTRATISTA, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.

EL MUNICIPIO

número de contrato DOP-REH-M U N-P RO-AD-118-18, por EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA con Const ctora Rural del País, S.A. de C.V. El día 31 de julio de 2018, respecto de la obra: TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESUS DELGADILLO ARAUJO", CONSISTENTES EN AREA DE COCINA, PATIO Y AUDITORIO, EN LA COL. ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

ARS Página 1 de 1

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

Página 1 de 8

NIVEL. SIN RECUPERACION RNOS HASTA UN CENTRO DE ACOPIO PARA SU POSTERI

1

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN De OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-REN-M0N-PRO.AD-1121•18

DOCUMENTO

12 DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA -DR. JESUS DELGADILLO ARAWCP, CONSISTENTES EN AREA DE CCCINA, PATIO Y AUDITORIO, EN LA COL ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

1 FECHA DE INalICIG •

FECHA DE TERMINACIÓN: PLAZO DE EJECUCIÓN

FECHA DE PRESENTACIÓN:

20 DE DICIEMBRE DE 2018 O,: DE AGOSTO DE 2018

142 24 DE JULIO DE 2018

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS, S.A. DE C.V.

BRf

1E100 ARMANDO PRIETO JIMENEZ

PRESUPUESTO

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UMTARIO ($) CON HÚMERO PRECIO UNITARIO NI CON LETRA IMPORTE (5) M.N.

M2 83.90 585.49 OCHENTA Y CINCO PESOS 49/100 UN. 7,172.61

M2 76.00 585.49 OCHENTA Y CINCO PESOS 49/100 UN. 8,497.24

M2 31 66 $7957 SETENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. 2,518.39

SAL 10.00 5149.99 CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 LAR. 1.499.90

M2 33.00 554.36 • CINCUENTA Y CUATRO PESOS 35/100 81.N. 1,793.55

PZA 7.00 $155.20 CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 $1.N. 1,086.40

PZA 2.00 5195.29 CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 29/100 UN. 390.58

PZA 1.00 $210.19 DOSCIENTOS DIEZ PESOS 19/100 M.N. $ 210.19

PZA 1.00 5350.62 TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 62/100 M.N. $ 350.62

PZA 3.00 $180.59 CIENTO OCHENTA PESOS 59/100 UN. $ 541.77

M2 83.90 $86.94 OCHENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N. $ 7,294.27

CLAVE

DESCRIPCIÓN

CRUZ VERDE JESUS DELGADLLO ARAUJO

DOP-001 DEMOLICION Y RUPTURA MANUAL DE PISO DE LOSETA O VFFROPISO. INCLUYE: DEMOLICION DE CEMENTO CREST O MATERIAL PARA ASENTADO DE PISO. MEDIDO EN SECCION. SIN RECUPERACION, ACARREOS INTERNOS HASTA UN CENTRO DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO

DOP-002 DEMOLICION Y RUPTURA MANUAL DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO EN MUROS A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: DEMOLICION DE APLANADO DE MEZCLA. MEDIDO EN SECCION. SIN RECUPERACION ACARREOS INTERNOS HASTA UN CENTRO DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO

DOP-003--- DEMOLICION Y'RUPTURAMANUALDETABLAROCAVE-9CMESPESOR DE 1 02 CARAS, SIN RECUPERACION. MEDIDO EN SECCION ACARREOS INTERNOS HASTA UN CENTRO DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO

OOP-004 DESMONTAJE DE SALIDA DE ELECTRICA CONSISTENTE EN: RETIRO DE TAPA DE ALUMINIO, CONTACTO, APAGADOR, SOQUET, CARLEADO EXISTENTE, SIN RECUPERACION

DOP-005 DESMONTAJE DE HERRERIA (PUERTAS Y VENTANAS) CON RECUPERACION, INCLUYE: ACARREO A DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

DOP-008 DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE 1.20 X 0.35 MS INCLUYE: ACARREO A DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

DOP-007 DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE 2.50 X 0.35 MTS INCLUYE: ACARREO A DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

00A008 DEMONTAJE DE DESPACHADOR A BASE DE ALUMINIO DE 1.20 X 0.40 M CON RECUPERACION, INCLUYE: ACARREO A DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DOP-009 DEMONTAJE DE VENTANA DE CRISTAL DEL DESPACHADOR A BASE DE ALUMINIO DE 098 X 1.44 M CON RECUPERACION INCLUYE: ACARREO A DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

DOP-010 DEMONTAJE DE EXTRACTORES DE AIRE CON RECUPERACION INCLUYE: ACARREO A DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

DOP-011 DESMONTAJE DE PLAFON DE SJSNSION IBLE O LISO A CUALQUIER

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

PIPA DE 1/2", COPIES DE ur Y TODO O NECE O PARA SU CORRECTA INSTALACION

Página 2 de 8

C, ,, aria ajar.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS KIBUCAS

CONTRATO. DOP-REHAIUN.PROAD-11518

DOCUMENTO

la DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA R. JESUS DELOADILLO ARAUJO', CONSISTENTES EN AREA DE COCINA. PATIO Y AUDITORIO, EN LA COL ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN: FECHA DE PRESENTACIÓN:

1 01 DE AGOSTO DE 2018 20 DE DICIEMBRE DE 2015 142 24 DE JULIO DE 2018

RAZÓN SOCIAL DEL UCITANTE: CONSTRUCTORA RURAL DEL RAS, SA DE C.V.

NON

HUGO ARMANDO PRIETO JIMENEZ

)(FIRMA-DEL LICITANTE

PRESUPUESTO

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO ~TARJO (8) CON NÚMERO PRECIO ~TAMO IN CON LETRA IMPORTE (S) ILN.

DOP-012 DESMONTAJE DE ALUMINIO (PUERTAS Y VENTANAS) CON M2 9.00 5115.59 CIENTO QUINCE PESOS 59/103 M.N. 1,040.31 RECUPERACION, INCLUYE: ACARREO A DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE, HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

DOP-013 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO A 08 MEDIDA EN SECCION M3 5.60 $195.60 CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. 1,095.36 INCLUYE: ACARREO A LUGAR DE APILE PARA SU POSTERIOR RETIRO

DOP-014 RANURA EN PISOS Y MUROS HASTA .10 DE ANCHO Y 07 DE ESPESOR, PARA RECIBIR TUBERIA DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y VOZ Y DATOS, INCLUYE RESANE CON MORTERO CEMARE PROP. 1.4

ML 120.00 5140.46 CIENTO CUARENTA PESOS 46/100 M.N. 1E855.20

DOP-015 SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROPISO MOD PARK AVENUE COLOR M2 250.00 5442.07 CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 07/100 M.N. 110,517.50 BLANCO MCA DACTILE DE 0.45 X 0.45 CM. ASENTADO CON PEGAPISO Y

DOP.016 JUNTEADO DE COLOR SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO DE AZULEJO DE 1A M2 160.00 $413.26 CUATROCIENTOS TRECE PESOS 26/100 M.N. 66,121 60 MOD PARK AVENUE MCA DACTILE DE 0.30 X 0.45 CM. ASENTADO CON PEGA-AZULEJO Y JUNTEADO DE COLOR

DOP-017 SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO MOD PARK AVENUE COLOR BLANCO MCA DACTILE RECORTADO DE 7 CM POR 45 CM DE LARGO.

ML 90.00 ' $270.03 , DOSCIENTOS SETENTA PESOS 03/100 M.N. 24,302.70

ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTEADO DE COLOR

DOP-018 SUMINISTRO Y APLICACI • N DE PINTURA VINILICA EN MUROS A 3.00 MTS. Lt2 250.00 $64.99 SESENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N. 16,247 50 DE ALTURA MCA. COMEX LINEA VINIMEX. INCLUYE, EL MATERIAL NECESARIO PARA SU ELABORACION, SUMINISTRO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR, ACARREO DEL MATERIAL. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.

DOP-019 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE VINIMEX COLOR M2 150.00 5135.00 CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. 20,250.00 BLANCO EN BOVEDAS INCLUYE, EL MATERIAL NECESARIO PARA SU ELABORACION SUMINISTRO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR. ACARREO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.

DOP-020 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA HIDRAULICA A BASE DE CPVC DE SAL 3.00 8685.44 SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N. 2.058.32 3/4", CODOS, TEE, CORLES. INCLUYE: MATERIALES MENORES, PRUEBAS. ACARREO Al. SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DOP-021 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA A BASE DE TUBERIA SAL 3.00 5321.82 TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 62/100 M.N. 964.66 PVC DE 2" CODOS, COPLES, CONEXIÓN A RED EXISTENTE INCLUYE: MATERIALES MENORES, PRUEBAS, ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DOP-022 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA GAS A BASE DE TUBERIA DE SAL 1.00 52.049.96 DOS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N. 2,049.98 COBRE TIPO "L" DE 1/2. DE 5 M DE LARGO INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREO AL SITIO DE UTILIZACION, CODOS DE 1r2", TEE DE 1/2", CODO

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

.

4 1 a ,,,,-k

MUNICIPIO DE GUADALMARA DIRECCIÓN DE OBRAS KIBUCAS

CONTRATO: DOP-REWMUN-PROAD-118-18

DOCUMENTO

12 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE lA UNIDAD MEDICA 'DR. JESUS DELOADIU.0 ARAUJO', CONSISTENTES EN ÁREA DE COCINA. PATIO Y AUDITORIO, EN LA COL. ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

1 FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION: PLAZO DE EJECUCIÓN

FECHA DE PRESENTACIÓN.

01 DE AGOSTO DE 2018 20 DE DICIEMBRE DE 2018 142 — 2/ DE JULIO DE 2018

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS, SA. DE C.V.

NOMBRf Y FIRMA DEL IJCITANTE


PRESUPUESTO

CLAVE DESCRIPCIÓN

DOP.023 SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA LUMINARIAS, CON TUBO CONDUIT PESADO DE 1/2" Y 314", CLAVO O PIJA PARA FIJACION, 2 HILOS DE CABLE CAL. 12 MARCA CONDUMEX O VIAKON. CAJA CHALUPA GALVANIZADA REFORZADA CINTA AISLANTE, HASTA 5.50 MT DE LONGITUD EN PROMEDIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DOP-024 SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA APAGADORES, CON TUBO CONDUIT PESADO DE 112" Y 3/4", CLAVO O PIJA PARA FIJACION, 2 HILOS DE CABLE CAL. 12 MARCA CONDUMEX O VIAKON. CAJA CHALUPA GALVANIZADA REFORZADA CINTA AISLANTE, HASTA 5.50 MT DE LONGITUD EN PROMEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA ACARREOS, DESPERDICIOS. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DOP-026 SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA CONTACTOS, CON TUBO PVC CONDUIT PESADO DE 1/2" Y 3/4", CLAVO O PIJA PARA FIJACION, 3 HILOS DE CABLE CAL 10 MARCA CONDUMEX O VIAKON, CAJA CHALUPA GALVANIZADA REFORZADA CINTA AISLANTE. HASTA 5.50 MT DE LONGITUD EN PROMEDIO, INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

001,026 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS DE 1.20 X0,35 MTS INCLUYE: MATERIALES MENORES, PRUEBAS, ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DOP-027 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS DE 2.50 X 0.35 MOS INCLUYE: MATERIALES MENORES, PRUEBAS, ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DOP-026 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TON DE REFIGERACION MC.A MIRAGE, INCLUYE: MATERIALES MENORES, PRUEBAS, ACARREO AL SMO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DOP-029 TABLAROCA 13 HM, EN MURO 9 CM DE ANCHO, A DOS CARAS, POSTES METALICOS DE 65 MM, CANAL DE AMARRE 0 60 C M , FIJADOS A PISO, MURO Y/0 LOSA Y UNIDOS ENTRE SI SEGUN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, APERTURA DE HUECOS PARA PUERTAS Y VENTANAS, REFUERZOS CON POSTE METALICO EN HUECOS, APERTURA DE HUECOS PARA INSTALACIONES

DOP-030 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1.13 X 2.65 M CON UN FIJO DE 0.55 CM

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO ($) CON NÚMERO

PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA IMPORTE MI M.N.

SAL 10.00 5905.01 NOVECIENTOS CINCO PESOS 011100 M.N. 9,050.10

SAL 5.00 $840 02 OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 02/100 M.N. 4,200.10

SAL 9.00 51,136.07 UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PES08. 07/100-11.Nr—I-- 10;215.63

PZA 7.00 $3,300.27 TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 27/100 M.N. $ 23,101.89

PZA 2.00 $6,599.80 SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 80/100 $ 13,199.60 M.N.

PZA 3.00 $14949.27 CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS $ 44,847.81 27/100 M.N.

M2 22.00 $31505 TRESCIENTOS QUINCE PESOS 05/100 M.N. $ 8,931.10

PZA 1.00 $7,072.88 SIETE MIL SETENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. $ 7,072.68 .

Página 3 de $

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

Goad ,,, I a i r ,

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBL/CAS

CONTRATO: DOP-REH-MUN.PRO-AD-1111.18

DOCUMENTO

12 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA 'DR. JESUS DELOADILLO ARAUJO", CONSISTENTES EN AREA DE COCINA, PATIO Y AUDITORIO, EN LA COL. ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. JAUSCO

FECHA DE INICIO. FECHA DE TERMINACIÓN

PLAZO DE EJECUCIÓN. FECHA DE PRESENTACIÓN:

1 01 DE AGOSTO DE 2018 20 DE DICIEMBRE DE 2018 142 24 DE JULIO DE 2018

RAZÓN SOCIAL DEL UCITANTE: CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS, SA DE CV.

NOM


Y FIRMA DEL LICITANTE

PRESUPUESTO

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO (S) CON NÚMERO PRECIO UNITARIO (1) CON LETRA IMPORTE ($) M.N.

DOP-031 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO DE PZA 300 88125.00 OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. 1 24,375.00 1.13 X 2.85 M, DOS FIJOS DE 90CM Y UNA VENTANA CORREDIZA DE 0.85 M DE 0.55 M DE ANCHO

DOP-032 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO DE PZA 1.00 $18,798.58 DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS $ 18.798.58 3.27 X 2.80 M. CORREDIZA,CON DOS FIJOS LATERALES DE 85 CM, UN FIJO 58/100 MM. SUPERIOR DE 3.27 X 0.70 M

DOP-033 HERRERIA A BASE DE PERFILES TUBULARES CALIBRES DEL 18 Al. 20 KG 362.91 $68.89 SESENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. 25.000.87 ,DUELA O PERSIANA CAL. 18 EN PUERTAS, VENTANAS Y CANCELES. INCLUYE: SUMINISTRO Y HABILITADO, FLETES, ACARREOS, CORTES. DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA ( PRIMER), MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DOP-034 PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA MARCA COMEX 100 COLOR GRIS KG 362.91 $12.50 DOCE PESOS 60/100 M.N. 4,536.38 MARTILLO, INCLUYE: PINTURA, TINHER, ESTOPA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODC110 NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

DOP-035 MESA DE TRABAJO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, ACABADO P3, CALIBRE 18, CON ENTREPAÑO Y PATAS EN TUBO 0£ 1 1/2"

PZA 4.00 813,499.38 TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N.

53,997.52

CALIBRE 18, INCLUYE: NIVELADOR DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS: 0.90X0.70X0.90 M

DOP-036 TARJA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. TIPO 304, CALIBRE 18. CON PZA 2.00 117,549.24 'DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 36,098 48 ENTREPAÑO Y PATAS EN TUBO DE 1 1/2" CALIBRE 18, INCLUYE: 24/100 M.N. NIVELADOR DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS 1.35X0.70X0.90 M.

DOP-037 ESTUFA INDUSTRIAL DE 6 QUEMADORES FABRICADA EN ACERO PZA 1.00 $40,498.33 CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 40,498.33 INOXIDABLE TIP0304, CALIBRE 18, PARRILLAS DE FIERRO VACIADO CON PESOS 33/100 M.N. ENTREPAÑO Y CHAROLA PARA ESCURRIMIENTO, PATAS EN TUBO DE 1 112" CALIBRE 18, INCLUYE NIVELADOR DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS 1.00X0.70X0.90 M.

DOP.038 PLANCHA INDUSTRIAL FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 304, CALIBRE 18, PLACA DE 3/8" DE FIERRO AL CARBON, CHAROLA PARA

PZA 1.00 837,123.14 TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 14/100 M.N.

37,123.14

GRATINAR Y CHAROLA PARA ESCURRIMIENTO DE ACEITES CON ENTREPAÑO Y PATAS DE TUBO DE 1 1/2" CALIBRE 18, INCLUYE: NIVELADOR DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS 0.90X0.70X0.90 M

DOP-039 MESA CALIENTE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 304, CALIBRE PZA 1.00 518,873.35 DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS $ 16,873.35 18, CON REPISA CUBRE ESTORNUDO Y ENTREPAÑO, PATAS DE TUBO DE 35/100 M.N. 11/2' CALIBRE 18, INCLUYE: NIVELADOR DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS 1.50X0 64X0.90

DOP-040 ANALQUE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 304, CALIBRE 18. CON PZA (X) 813,499.38 TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS S 80,996.28 5 DIVISIONES, PATAS EN TUBO DE 1 1/2" CALIBRE 18, INCLUYE: 38/100 M.14. NIVELADOR DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS 1.00X0.45X1.80 M

DOP-041 CAMPANA A MURO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 304, CALIBRE18, ACABADO P3, MEDIDAS 2.102X0.70X0.50 M

PZA 1.00 819,573.27 DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 27/100 Mil

19,57127

C:\ Página 4 de

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

4,

•

sundmaiar a

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBUCAS

_ CONTRATO: 00P-REII-MUN-PRO-AD-118-111

DOCUMENTO

12 DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRADAJOS TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESUS DELOADILLO ARAUJO', CONSISTENTES EN AREA DE COCINA, PATO Y AUDITORIO, EN LA COL. ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACIÓN.


1 01 DE AGOSTO DE 2018 20 DE DICIEMBRE DE 2018 142 24 C-, Juuci DE 2018

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA RURAL DEL PAJE, S-A. DE C.V.

NO*!BR

HUGO ARMANDO PRIETO JIMENEZ _

Y FIRMA DEL-LICITANTE

PRESUPUESTO

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO (8) CON NÚMERO PRECIO UNITARIO MI CON LETRA IMPORTE I% UN.

DOP-042 DEMOLICION Y RUPTURA MANUAL DE PISO DE LOSETA O AZULEJO. Itt2 30.00 585.49 OCHENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N. 1 2,564.70 INCLUYE: DEMOLICION DE CEMENTO CREST O MATERIAL PARA ASENTADO DE PISO. MEDIDO EN SECCION. SIN RECUPERACION ACARREOS INTERNOS HASTA UN CENTRO DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO

DOP-043 DEMOLICION Y RUPTURA MANUAL DE APLANADOS EN MUROS, MEDIDO M2. 630 895.29 NOVENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N. $ 600.33 EN SECCION ACARREOS INTERNOS HASTA UN CENTRO DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO

DOP-044 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO A O I3 MEDIDA EN SECCION M3 1.80 1195.60 CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. 352.08 INCLUYE: ACARREO A LUGAR DE APILE PARA SU POSTERIOR RETIRO

DOP-045 AFINE AMAÑO CON MATERIAL DE BANCO ( ARENA AMARILLA ), CON PICO M2 9.00 - $45.17 CUARENTA Y CINCOPESOS-17/100 M.N. 406.53 Y PALA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARRERO AL SITIO DE UTILIZACION,TRASLAPE, COMPACTACION MANUAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

DOP-048 PISO ACABADO ESTAMPADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA Fc=150 M2 60.1:0 845017 CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 17/100 M.N. 27,010.20 KGICM2, DE 10 CMS DE ESPESOR. INCLUYE. MATERIAL, DESMOLDANTE. ENDURECEDOR DE COLOR, SELLADOR ACRILICO. MOLDES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, VIBRADO, CURADO, EOUIPO, TERMINADO DE SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

DOP-047 MACHUELO TIPO RECTANGULAR DE 12 X 30 CMS. ELABORADO CON M 7.65 5290.26 DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 28/100 M.N. 1 2,220.64 CONCRETO DE FC=150 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA MANO DE OBRA. MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

DOP-048 BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC.150 KG/CM2, TMA 3/4, R.N. DE 10.0 CM ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: TENDIDO, NA/ELADO. MUESTREADO, VIBRADO, COLADO, CURADO. CIMBRA Y

M2 7.60 $310.23 TRESCIENTOS DIEZ PESOS 23/100 M.N. $ 2,357,75

DESCIMBRA EN APEAS PEQUEÑAS DOP-049 APLANADO DE MORTERO CEM-ARENA RIO PROP 1:3 DE 2.00 CM DE M2 6.30 $195.59 CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. $ 1,232.22

ESPESOR CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN MURO 00P-050 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO HELVEX PZA 2.00 81,837.84 UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. $ 3,275.66

DOP-051 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS A 3.00 MTS. M2 46.00 564.99 SESENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N. 2,989.54 DE ALTURA MCA. COMEX LINEA VINIMEX. INCLUYE: EL MATERIAL NECESARIO PARA SU ELABORACION, SUMINISTRO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR, ACARREO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR

DOP-052 SIEMBRA DE PASTO TIPO TAPETE, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, TIERRA VEGETAL

M2 18,00 575.60 SETENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N. 1,209.60

Página S de

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

.1,...,

'

-. ,,,

Guatialr3 3 ‹.)ra

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOAREHMUMPROAD.118-18

DOCUMENTO

12 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESUS DELOADILLO ARAUJO', CONSISTENTES EN AREA DE COCINA, PATIO Y AUDITORIO, EN LA COL ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

FECHA DE INICiO. FECHA DE TERMINACIÓN :120

PLAZO DE EJECUCION. FECHA DE PRESENTACIÓN:

1 01 DE AGOSTO DE 2018 _ _ __ _ _

DE DICIEMBRE DE 2018 142

124 DE JULIO DE 2018 RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS, S.A. DE C.V.

NOMBP

HUGO ARMANDO PRIETO MENEE

Y FIRMA DEL UCITANTE-

PRESUPUESTO

CLAVE DESCRIPCIÓN UNDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO (S) CON NÚMERO PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA IMPORTE ($I UN.

005-053 DEMOLICION Y RUPTURA MANUAL DE PISO DE LOSETA O AZULEJO. 57.00 $85.49 OCHENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N. 4,872.93 INCLUYE DEMOLICION DE CEMENTO CREST O MATERIAL PARA ASENTADO DE PISO. MEDIDO EN SECCION ACARREOS INTERNOS HASTA UN CENTRO DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO

005-054 DESMONTAJE DE SALIDA DE ELECTRICA CONSISTENTE EN: RETIRO DE SAL 10.00 $149,99 CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 KM. 1,499.90 TAPA DE ALUMINIO, CONTACTO, APAGADOR, SOQUET. CARLEADO EXISTENTE, SIN RECUPERACION

005-055 DESMONTAJE DE HERRERIA (PUERTAS Y VENTANAS) CON 18,00 554.35 CINCUENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N. 978.30 RECUPERACION, INCLUYE: ACARREO A DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

DOP-056 _ _DESMONTAJE DE PLAFON DE SUSPENSION VISIBLE O LISO A CUALQUIER M2 57.00 5e6.94 OCHENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N. 4955.58 NIVEL. SIN RECUPERACION DESMONTAJE DE BUTACAS, INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREO AL SITIO PZA 50.00 581.19 OCHENTA Y UN PESOS 19/100 M.N. 4,059 50 DOP•057 DONDE LO INDICQUE LA SUPERVISION.

DOP-058 DESINSTALACION DE VENTILADORES EMPOTRADOS EN MURO PZA 2.00 $199.99 CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N. 399.98 DOP-059 DESINSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO PZA. 2.00 81,799.90 UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 90/100 3,599.80

UN. DOP-060 RANURA EN PISOS Y MUROS HASTA .10 DE ANCHO Y 07 DE ESPESOR,

PARA RECIBIR TUSERIA DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y VOZ Y DATOS, INCLUYE RESANE CON MORTERO GEN-ARE PROP. 1.4

ML 120.00 ' $140.46 CIENTO CUARENTA PESOS 46/100 UN. 16,855 20

DOP.061 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANICO, PULIDO, MICROSELLADO, RECTIDICADO. ALTO TRÁFICO PACA CASTEL, COLOR

M2 57.00 $766.08 SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 08/100 43,686.56

TOSCANA, DOBLE CAPA DEBO X 60 CM. ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTEADO 0£ COLOR

005-062 SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO PORCELANATO MCA CASTEL MOD ML 29.00 5386.22 TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N. 11,200 38 TOSCANA MICROSELLADO EN DOBLE CAPA DE TERMINADO, ALTO TRAFICO, RECORTADO DE 7 CM POR 60 CM DE LARGO, ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTEADO DE COLOR

DOP-063 SUMINISTRO Y APLICACI*N DE PINTURA VINILICA EN MUROS A 3.00 Bérts. M2 67,00 864.99 SESENTA Y CUATRO PESOS 99/100 UN. 4,364.33 DE ALTURA MCA. COMEX LINEA VINIMEX INCLUYE: EL MATERIAL NECESARIO PARA SU ELABORACION, SUMINISTRO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR, ACARREO DEL MATERIAL, MAMO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.

DOP-064 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN PLAFON A 3.00 MTS. M2 57,00 569.00 SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MM. 3,933.00 DE ALTURA MCA. COMEX LINEA VINIMEX INCLUYE EL MATERIAL NECESARIO PARA SU ELABORACION, SUMINISTRO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR, ACARREO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.

Página 8 de e

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

(70

Guadaiai

4 2117)

r a

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO: DOP42E11411UN-PRO40-118.111

DOCUMENTO

12 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA 'DR. JESUS DELGADILLO ARAUJO', CONSISTENTES EN AREA DE COCINA, PATIO Y AUDITORIO, EN LA COL ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO. EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAUSCO

FECHA DE INICIO. FECHA DE TERMINACIÓN.

PLAZO DE EJECUCIÓN: FECHA DE PRESENTACIÓN

01 DE AGOSTO DE 2018 20 DE DICIEMBRE DE 2018 142 24 DE JULIO DE 2018

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS, SA DE CV.

NOMBRE YFIRMA DEL LICITANTE


PRESUPUESTO

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO (5) CON NÚMERO PRECIO UNITARIO NI CON LETRA IMPORTE (8) N.N.

DOP-065 SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA LUMINARIAS, CON TUBO CONDUIT SAL 6.00 11905.01 NOVECIENTOS CINCO PESOS 01/100 M.N. 5,430.06 PESADO DE 1/2.* Y 3/4", CLAVO O PIJA PARA FIJACION, 2 HILOS DE CABLE CAL. 12 MARCA CONDUMEX O VIAKON, CAJA CHALUPA GALVANIZADA REFORZADA, CINTA AISLANTE. HASTA 5.50 MT DE LONGITUD EN . . PROMEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. •

DOP-086 SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA APAGADORES, CON TUBO CONDUIT SAL 1.00 5840.02 OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 021100 M.N. 644102 PESADO DE 1/2" Y 3/4", CLAVO O PIJA PARA FIJACION, 2 HILOS DE CABLE CAL. 12 MARCA CONDUMEX O VIAKON, CAJA CHALUPA GALVANIZADA REFORZADA, CINTA AISLANTE, HASTA 5.50 MT DE LONGITUD EN PROMEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DOP-067 SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA CONTACTOS, CON TUBO PVC CONDUIT SAL 5.00 $1,135.07 -UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. 5,675.35 PESADO DE 1/2" Y 3/4", CLAVO O PIJA PARA FIJACION, 3 HILOS DE CABLE CAL 10 MARCA CONDUMEX O VIAKON, CAJA CHALUPA GALVANIZADA REFORZADA, CINTA AISLANTE, HASTA 5.50 MT DE LONGITUD EN PROMEDIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DOP-068 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS DE 2.50 X 0.35 MIS INCLUYE: PZA 6.00 $6,599.80 SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 80/100 $ 39698.80 MATERIALES MENORES. PRUEBAS, ACARREO AL SITIO DE SU M.N. COLOCACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DOP-089 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 PZA 2.00 $14,949.27 CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS $ 29.898.54 TON DE REFIGERACION MCA MIRAGE. INCLUYE: MATERIALES MENORES, PRUEBAS, ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION. MANO DE OBRA Y LO

27/100 M.N.

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DOP-070 HERRERIA A BASE DE PERFILES 11JBULARES CALIBRES DEL 16A1. 20 KG 439.57 $88.89 SESENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. $ 30,282.00 ,DUELA O PERSIANA CAL. 18 EN PUERTAS, VENTANAS Y CANCELES INCLUYE: SUMINISTRO Y HABILITADO, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA ( PRIMER), MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DOP-071 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL PZA 1.00 $21.575.90 VEINIIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS $ 21,575.50 ANODIZADO CORREDIZA DE 8.85 X 1.2S M 90/100 54.N.

DOP-072 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL PZA 1.00 97,812.00 SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N. $ 7,812.00 ANODIZADO CORREDIZA DE 2.48 X 1.26 M

Página 7 de 8

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

SUB-TOTAL $ 1,382,232.83 16% I.V.A. $ 217.957.25

GRAN TOTAL 1,680,180.08

• ,

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOPREN-MUN-PRO-AD-11S-1S

DOCUMENTO

12 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESUS DELGADILLO ARAWO". CONSISTENTES EN AREA DE COCINA, PATIO Y AUDITORIO. EN LA COL. ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA I CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO

FECHA DE INICIO, FECHA DE TERMINACIÓN:


01 DE AGOSTO DE 2018 20 DE DICIEMBRE DE 2C1E, 142

.....,, .

24 DE JULIO 06 2018 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS, S.A. DE C.V.

NOMBRÉ Y FIRMA DEL LICITANTE


PRESUPUESTO

CLAVE

DESCRIPCIÓN

DOP-073 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUTACA MOD F1 ESTRUCTURA METALICA, PATA EN PTR DE 3" X 1" CAL. 16 ZAPATO TROQUELADO EN LAMINA CAL 14 CON PORTATORNILLO DEL ASIENTO TROQUELADO EN LAMINA CAL 12 PORTA CODERA TROQUELADO EN LAMINA CAL 14 HERRAJES : PINTURA EPDXICA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA HORNEADA A 1800 CENTIGRADOS, PREVIO TRATAMIENTO DE DESENGRASE, DESOXIDANTE, FOSFATIZADO Y SELLO CROMICO. ASIENTO Y RESPALDO POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD CODERA DESCANSABRAZO, POLIPROPILENO SISTEMA DE ABATIEMIENTO : ABATIBLE LATERAL DE CAJA, LAMINA CAL 14 TERMINADO FORMICA Y PARTES METALICAS EN PINTURA ELECTROSTA11CA MEDIDAS: FONDO 52crn ALTO TOTAL 78crn ALTURA AL ASIENTO 40crn DISTANCIA ENTRE CENTROS 52.5 CM

DOP-074 suministro y colocacion de Jack modular Giga-TX-6 Plus, RJ45 Col 6, color azul, configuración A/L3

DOP-075 suministro y colocacion de Cable de parche° Cal 6 So 28 AWG, 7 FT, color azul

DOP-076 suministro y colocacion de Faceplate serie ejecutiva, 1 salidas color blanco

DOP-077

SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH CATALYST 2960-X 48 PUERTOS GIGABITEETHERNET POE 740W, 4 X 1G SEP. LAN BASE

DOP-078

Suministro e Instalación de tubería Conduil PGG de 19mm incluye, Soportarte, abrazaderas, codos, coplea cortes desperdicios, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación

DOP-079 Suministro y colocacion Gabinete Himel 25x20x15 DOP-080 Suministro e instalación de tubería Conduit PGG de 25mm incluye Soportarte,

abrazaderas, codos, copies, cortes, desperdicios, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación

DOP-081 Servicio e instalación de cableado estructurado para nodo de voz/datos, incluye: peinado conexió rialtaiiiinialis de sermagm.....

DOP-082 CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA DE CUALQUIER MATERIAL PRODUCTO DE tiL OBRA. A 1* ESTACION (EST. DE 20.00 kr!) INCLUYE, CARGA MANUAL Y RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES INCLUYE ABUNDAMIENTO.

DOP-083 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION. INCLUYE ACARREO EN CANDOR HASTA TIRADERO OFICIAL. ABUNDAMIENTO. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DOP-084 LIMPIEZA GRUESA GENERAL EN EL PROCESO DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCION. INCLUYE: ACOPIO Y RETIRO DE SOBRANTE Y BASURA AL EXTERIOR DE LA OBRA PARA SU RETIRO POSTERIOR VOLUMEN MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA.

IMPORTE TOTAL CON LETRA

PRECIO UNITARIO ($) CON NÚMERO

32,213 88 DOS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 88/100 M.N.

PZA 800 $235.20 1 •

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. 1,881.60

PZA 8.00 $237.59 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N. 1,900.72

PZA 4.00 573.34 SETENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N. 293.36 PZA 1 00 • $148,346.05 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA $ 148,346 05

Y SEIS PESOS 05/100 KW ML 21.00 $319.16 ' TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 16/100 M.N. 6,702.36

PZA 100 $1,410.66 UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 66/100 KW 1,41066 ML 20.00 • $342.97 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N. $ 6,85140

PZA 4.00 $826.14 OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 14/100 M.N 3.304 56

M3 60.00 $64.99 SESENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N. $ 3,89140

M3 60.00 $219.99 DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 99/100 M N. 13,19940

M2 650.00 $17,98 DIECISIETE PESOS 98/100 M.N. 11,687 00

UNIDAD CANTIDAD

PZA

50.00

PRECIO UNITARIO (S) CON LETRA IMPORTE (s)

110,694 00

Un Millon Quinientos Ochenta Mil Ciento Noventa Pesos 081100 M.N.

NW=8~

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO


Gobierno de

Guadalajara

ANEXO 2


Los que firman este documento, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número

de contrato DOP-REH-MUN-PRO-AD-11848, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, parte integral del mismo, dicho documento cuenta con OS hojas. Igualmente, están:de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, se estarán a lo señalado en este documento, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o es¿asez de información' en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el CONTRATISTA, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.

EL MUNICIPIO

SINDICA MUNICIPAL PRESIDENTE MUNI

JUAN ENRIQUE IBARR ROZA ANNA BARBARÁ CASILLAS ARCIA

Sr. Hugo rie o Jiménez Construct de País, S.A. de C.V.

TESORERA TESTIGO

DIRE OR DE OBRAS PÚBLICAS Gobierno de Gliadataj3r 3

Direccitin de Obras Públicas Coordlnación Gyieral

tión in¿z2sra'L ke la Ciudad

JORGE GASTO ON ALE K RRECA ltlaráck 3C(01"Ch

IRLANDA LOERYTHE BAUMBACH VALENCIA

La presente hoja de firmas, forma parte integral del contrato de obra pública a precios unitarios r tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-M UN-PRO-AD-118-18, por EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA con Constructora Rural del País, S.A. de C.V. El día 31 de julio de 2018, respecto de la obra: TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESUS DELGADILLO ARAUJO, CONSISTENTES EN AREA DE COCINA, PATIO Y AUDITOR A COL. ALCALDE BARRANQUITAS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

ARS Página 1 de 1

emarquez

Cuadro de Texto

12. ELIMINADO

ÍNDICE DE DATOS PERSONALES

DATO ELIMINADO:

Número Dato personal Motivación y Fundamento

1 Nacionalidad

Evidenciar dicho dato permitiría determinar la identidad de una persona física.

Art. 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

2 Edad

3 Sexo

4 Fecha de nacimiento

5 Lugar de Nacimiento

6 Domicilio Particular

7 Correo electrónico particular

8 Teléfono/ celular particular

9 Número de folio y/o clave de elector de credencial de elector

10 Número de identificación oficial diversa

11 Estado Civil

12 Firma del particular

13 Fotografía

14 Fecha de nacimiento en la CURP

15 Fecha de nacimiento en el RFC

16 Número de cuenta bancaria

17 Parentesco

18 Nombre de familiares o dependientes económicos

19 Grado académico (no aplica a servidores públicos)

20 Huellas digitales

21 Estado de Salud

22 Tratamiento médico

23 Preferencia sexual

24 Religión

25 Ideología Política

26 Activos, pasivos y/o gravámenes

27 Afiliación sindical

28 Entregada con el carácter de confidencial

Art. 21.1.II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios

29 La así dispuesta por otra normatividad

Art. 21.1.III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios

30 Nombre relacionado con otro

dato personal

Evidenciar dicho dato permitiría determinar la identidad de

una persona física. Art. 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Documents

E;17 Gestión Integral de la Ciudad - Guadalajara...11.2.-El Sr. Hugo Armando Prieto Jiménez, quién se identifica con credencial para votar No. , acredita su carácter de Apoderado