Pag.1

OBRA:

EMBALSE DE REGULACION

RIO CARAPE

CAPÍTULO II

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA N° ….../2016 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: EMBALSE DE REGULACIÓN RÍO CARAPE – ZONA DE OBRA: RÍO CARAPE - ASCOCHINGA (DPTO. COLÓN).

Pag.2

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

ÍNDICE

ARTÍCULO 1 ° INTRODUCCIÓN. 7

ARTÍCULO 2 ° OBJETO DE LA LICITACION PÚBLICA 8

ARTÍCULO 3 ° ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACIÓN DE CONSULTAS. 9

ARTÍCULO 4 ° CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 9

ARTÍCULO 5 ° COMUNICACIÓN DE LAS FIRMAS OFERENTES CON LA GERENCIA DE OBRA

10

ARTÍCULO 6 ° INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS: 10

ARTÍCULO 7 ° DOMICILIO LEGAL DEL OFERENTE. 10

ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 10

ARTÍCULO 9 ° PRESUPUESTO OFICIAL 10

ARTÍCULO 10 ° CATEGORÍA DE LA OBRA. 11

ARTÍCULO 11 ° ESPECIALIDAD DE LA OBRA. 11

ARTÍCULO 12 ° PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 11

ARTÍCULO 13 ° SISTEMA DE CONTRATACIÓN 11

ARTÍCULO 14 ° COTIZACIÓN 12

ARTÍCULO 15 ° CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN, LUGAR, DÍA Y HORA PARA LA

APERTURA DE LAS OFERTAS. 13

ARTÍCULO 16 ° MODIFICACIÓN Y RETIRO DE LAS OFERTAS. 13

ARTÍCULO 17 ° ACTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 13

ARTÍCULO 18 ° DE LAS PRESENTACIONES 16

ARTÍCULO 19 ° CRITERIOS DE EVALUACIÓN 20

ARTÍCULO 20 ° REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 26

Pag.3

ARTÍCULO 21 ° MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 26

ARTÍCULO 22 ° COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN EVALUACIÓN - ADJUDICACIÓN. 27

ARTÍCULO 23 ° CAPACIDAD, ADJUDICACIÓN o RECHAZO DE PROPUESTAS 27

ARTÍCULO 24 ° DOCUMENTOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO 29

ARTÍCULO 25 ° LEYES, NORMAS, REGLAMENTOS Y ESPECIFICACIONES QUE CONSTITUYEN

EL PROYECTO Y REGIRÁN LA CONTRATACIÓN. 30

ARTÍCULO 26 ° IMPUGNACIONES Y/U OBSERVACIONES 32

ARTÍCULO 27 ° TRIBUTOS Y OTROS 33

ARTÍCULO 28 ° ACOPIO 33

ARTÍCULO 29 ° IMPEDIMENTOS 33

ARTÍCULO 30 ° PLANOS CONFORME A OBRA 34

ARTÍCULO 31 ° REGISTRO DE OBRA 34

ARTÍCULO 32 ° LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD 34

ARTÍCULO 33 ° SALARIOS 35

ARTÍCULO 34 ° SEGUROS 35

ARTÍCULO 35 ° GARANTIA DE LA OFERTA - GARANTÍA DEL CONTRATO 36

ARTÍCULO 36 ° DAÑOS A TERCEROS 37

ARTÍCULO 37 ° LIBROS DE ACTAS, ÓRDENES DE SERVICIOS Y DE NOTAS DE PEDIDOS 37

ARTÍCULO 38 ° REPLANTEO DE LA OBRA 37

ARTÍCULO 39 ° MEDIO AMBIENTE- RESPONSABILIDADES 38

ARTÍCULO 40 ° HORARIO DE TRABAJO 39

ARTÍCULO 41 ° MARCHA DE LOS TRABAJOS 39

ARTÍCULO 42 ° CERTIFICACIONES 40

ARTÍCULO 43 ° INTERESES SOBRE GARANTÍAS 42

Pag.4

ARTÍCULO 44 ° PRECIOS DE NUEVOS ÍTEMS 42

ARTÍCULO 45 ° DIMENSIONES EXACTAS Y PRECIOS 42

ARTÍCULO 46 ° DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DE LA OBRA 42

ARTÍCULO 47 ° REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA OBRA 42

ELEMENTOS A PROVEER A LA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. 43

ARTÍCULO 48 ° FOTOGRAFÍAS DOCUMENTALES 43

ARTÍCULO 49 ° PERMISOS PREVIOS Y RECAUDOS TÉCNICOS Y LEGALES ANTE

ORGANISMOS ESTATALES 43

ARTÍCULO 50 ° RELACIÓN CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 44

ARTÍCULO 51 ° EXPROPIACIONES 44

ARTÍCULO 52 ° CARTELES DE OBRA 44

ARTÍCULO 53 ° CASOS FORTUITOS 44

ARTÍCULO 54 ° EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO A SU FIN 45

ARTÍCULO 55 ° ENERGÍA ELÉCTRICA 45

ARTÍCULO 56 ° COMODIDADES PARA LA GERENCIA DE OBRA – OBRADOR 45

ARTÍCULO 57 ° PRUEBAS PARA LA RECEPCIÓN PROVISIONAL 46

ARTÍCULO 58 ° RECEPCIONES PROVISIONALES PARCIALES 46

ARTÍCULO 59 ° PLAZO DE GARANTÍA 47

ARTÍCULO 60 ° RECEPCIONES DEFINITIVAS PARCIALES 47

ARTÍCULO 61 ° DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS 47

ARTÍCULO 62 ° FONDO DE REPAROS 47

ARTÍCULO 63 ° SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 48

ARTÍCULO 64 ° MULTAS POR PARALIZACIÓN DE LA OBRA 48

ARTÍCULO 65 ° RESCISIÓN DEL CONTRATO 49

Pag.5

ARTÍCULO 66 ° CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES 49

ARTÍCULO 67 ° COORDINACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN LA VÍA PÚBLICA 50

ARTÍCULO 68 ° SEÑALIZACIONES 50

ARTÍCULO 69 ° DEPÓSITO DE LOS MATERIALES DESTINADOS A LA OBRA 50

ARTÍCULO 70 ° LIMPIEZA DE OBRA 50

ARTÍCULO 71 ° TRABAJOS Y PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA 51

ARTÍCULO 72 ° GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS 51

ARTÍCULO 73 ° RESPONSABILIDAD 51

ARTÍCULO 74 ° CUMPLIMIENTO DE LA LEY PROVINCIAL Nº 8470 51

ARTÍCULO 75 ° DOCUMENTACIÓN QUE PERMANECERÁ EN OBRA 52

ARTÍCULO 76 ° ELEMENTOS A PROVEER - FONDO DE INSPECCIÓN 52

ARTÍCULO 77 ° ANEXOS 54

Pag.6

GLOSARIO

Adjudicatario:

Es el Oferente que resulta seleccionado de entre aquellos que se ajustan a los requisitos previstos en el pliego de condiciones, por haber presentado la oferta más conveniente.

Contratante, Licitante o Comitente:

Es la entidad que llevará a cabo el procedimiento de licitación, adjudicación y contratación. En el presente proceso, es la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (A.C.I.F.-S.E.M).

Contratista: Es el adjudicatario que haya suscripto el contrato respectivo y a partir del momento en que adquiere su validez legal.

Contrato de Obra

Es el convenio celebrado entre la Comitente y el adjudicatario que regula las condiciones de ejecución de la obra.

Convenio de Financiamiento

Es el acuerdo celebrado entre un organismo financiante y la provincia de Córdoba para la provisión de financiamiento total o parcial de la obra.

Día: Salvo aclaración expresa, significa día calendario.

Gerencia de Obra:

Es el organismo que llevará a cabo la supervisión, control e inspección de la obra. En el presente caso, es la Secretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.

Organismo financiante:

Son entidades que proveen financiamiento total o parcial para la ejecución de la obra.

Oferente: Es toda Empresa o agrupación de empresas que presentan una oferta. Otros sinónimos son: licitador, postulante, proponente.

Pliego de Condiciones:

También llamado “documento de adquisición”, es el conjunto de documentos emitidos para el llamado a Licitación que especifican detalladamente la contratación que se licita, determinan el trámite a seguir en el procedimiento de licitación y establecen las condiciones del Contrato a celebrar.

Por escrito: En estos documentos de adquisición, el término “por escrito” significa una comunicación escrita con prueba de recepción.

Pag.7

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

OBRA: EMBALSE DE REGULACIÓN RÍO CARAPE.

Ubicación: Río Carape - Ascochinga (Dpto. Colón).

ARTÍCULO 1 ° INTRODUCCIÓN.

Se llama a Licitación Pública para la ejecución de la obra de Embalse de Regulación Río Carapé ubicado en zona de Ascochinga (Dpto. Colón).

El fenómeno meteorológico conocido como “El Niño” ha generado en algunas cuencas de la Provincia de Córdoba, eventos de características extraordinarias que han ocasionado crecidas excepcionales.

Estas crecidas han impactado fuertemente en la morfología de los cauces generando grandes erosiones de lecho y de márgenes y afectación a obras de infraestructura y viviendas en centros poblados ubicados sobre los cursos de agua.

Buscando mitigar los efectos perjudiciales de estos importantes volúmenes de agua se ha planteado la construcción de Embalses Reguladores de Crecidas cuyo objetivo es amortiguar las crecidas de los ríos liberando los caudales de crecida a un ritmo compatible no solo con las características morfológicas del cauce aguas abajo sino también con la ocupación de sus riberas por asentamientos humanos y obras de infraestructura.

Una de las cuencas más afectadas por estos fenómenos ha sido la cuenca del Río Jesús María

que está formado por la unión del Río Ascochinga y el Río Santa Catalina. El río Ascochinga se

forma en la confluencia de los ríos Carapé y San Miguel que drenan el faldeo oriental de las

Sierras Chicas. Unos 800 m. aguas arriba de esta última confluencia se proyecta el

emplazamiento del Embalse de Regulación Rio Carapé.

En este sitio se ha planteado una presa para la formación de un embalse regulador y cuyas partes fundamentales que conforman el proyecto son: cuerpo de presa, vertedero con cuenco disipador de energía, descargador de fondo con casilla de comando, y obras complementarias.

Descripción:

El cuerpo de la presa será una construcción de hormigón masivo en planta recta con una geometría clásica de la sección transversal correspondiente a una presa de gravedad con el paramento de aguas arriba vertical desde la fundación hasta el coronamiento, y el paramento de aguas abajo con un talud 0,8H:1V desde la cota 734,75 hasta la fundación.

El coronamiento de la presa, ubicado a cota 740,50 tiene un ancho total de 4,00 m y una longitud total en planta de 104,59 m. La altura máxima de la presa es de 20,50 m desde la fundación.

El vertedero se ubica aproximadamente en el sector central de la presa sobre el cauce del río con la cresta vertedora ubicada a cota 738,00. Tiene un desarrollo total de 60,00 m dividido en 6 vanos de 9,60 m cada uno separados por pilas de 0,50 m de espesor que sirven de apoyo al puente sobre el vertedero. La capacidad máxima de evacuación es del orden de 330 m3/s para una cota de embalse máximo extraordinario de 739,90 correspondiente a la Precipitación Máxima Probable (PMP). La disipación de la energía de los caudales vertidos se realiza por medio de un cuenco disipador ubicado a cota 725,00 y de una longitud total de 27,00 m por 60,00 de ancho.

La Presa cuenta con un sistema de descarga de fondo constituida por dos conductos de acero de 500 mm de diámetro y de 9,05 mm de espesor con los correspondientes órganos de cierre y regulación integrados por una válvula tipo mariposa y una válvula disipadora tipo Howell-

Pag.8

Bunger de 500 mm de diámetro sobre cada una de las tuberías. Dichas válvulas y sus accionamientos se encuentran alojados en una casilla de válvulas ubicadas al pie de la presa en cota 729,25. La toma aguas arriba de las tuberías se ubica a cota 730,00 y se encuentra protegida por una estructura de rejas para evitar obstrucciones.

La presa generará un embalse que a nivel de cota de vertedero tendrá una superficie de 20 hectáreas y un volumen de 1,0 Hm3.

La obra se completa con una relocalización de la Ruta E66 que queda afectada por el nivel de embalse con un desarrollo de aproximadamente 3,00 Km.

Se prevé la construcción de una línea eléctrica hasta la presa para la provisión de energía para iluminación de coronamiento y galerías de inspección como así también de fuerza motriz para accionamiento de válvulas.

La zona de afectación de las obras y el embalse que serán expropiadas serán completamente alambradas a efectos de deslindar los terrenos públicos de los privados.

ARTÍCULO 2 ° OBJETO DE LA LICITACION PÚBLICA

Los trabajos a realizar en virtud de las obras del presente proyecto serán:

Elaboración de la ingeniería de detalle que incluya los planos constructivos generales y de detalle, las memorias descriptivas y de cálculo (estructurales, hidráulicas, geológicas, eléctricas, etc.) de las distintas partes componentes de cada obra, que deberá ser aprobada por la Dirección de Estudios y Proyectos de la Gerencia de Obra. Esta documentación deberá ser presentada con suficiente anticipación con respecto a la iniciación de cada una de las partes de la obra.

La construcción de cada obra de acuerdo a la ingeniería de detalle previamente visada y aprobada, con base en los lineamientos establecidos en el Pliego de Especificaciones Particulares componente del presente Proyecto Licitatorio.

La conservación de las obras durante la ejecución de los trabajos y durante el período comprendido entre la Recepción Provisoria y la Definitiva.

Elaboración de la totalidad de los Planos Conforme a las Obras ejecutadas y la cumplimentación de todos los trámites exigidos por la Gerencia de Obra relativos al tipo de obra que se contrata.

Todos los costos que estas tareas demanden serán prorrateados en los diferentes ítems del presupuesto de la obra.

CONSIDERACIONES GENERALES:

Los Oferentes, para la formulación de sus ofertas, deberán tomar como referencia y fuente de información toda la documentación que compone el Pliego de Obra objeto de la presente Licitación. Asimismo, deberán realizar las consultas pertinentes en los organismos públicos y/o privados, los relevamientos geográficos y todo análisis y/o estudio que resultare necesario a ese fin.

Será responsabilidad exclusiva de la empresa que resulte Contratista, la obtención y aprobaciones definitivas de la totalidad de la documentación requerida por la Gerencia de Obra y/o cualquier organismo público o privado, en todas las etapas del desarrollo de la obra hasta su habilitación. No obstante, la Provincia prestará colaboración a la Empresa Contratista con las distintas gestiones que deban realizarse ante los Organismos Públicos y Privados.

Pag.9

La Contratista ejecutará los trabajos de tal manera que resulten completos, adecuados a su fin, de acuerdo a las normas vigentes y a las reglas del buen arte, en la forma que se infiere de la documentación, aunque en la misma no se mencionen todos las acciones, trabajos y provisiones de elementos y detalles necesarios al efecto, sin que por ello el Contratista tenga derecho a cobro adicional alguno.

ARTÍCULO 3 ° ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACIÓN DE CONSULTAS.

Los invitados podrán solicitar, por escrito, a la Gerencia de Obra cualquier aclaración o efectuar cualquier consulta que sea necesaria para la preparación de su oferta, hasta SIETE (7) días hábiles antes de la fecha de apertura de la Contratación.

La fecha que se tomará en cuenta para computar este plazo será la de efectiva recepción del requerimiento de aclaración o consulta presentada ante la Gerencia de Obra.

Las respuestas a las consultas o aclaraciones se efectuará a la totalidad de los adquirentes de pliegos, a la dirección consignada por los mismos en el registro de venta, por telegrama, fax o nota en mano, computándose el plazo estipulado en base a la fecha de imposición del telegrama, fax o de notificación del mensaje, si se llevara en mano.

Como consecuencia de la/s enmienda/s introducida/s, la Gerencia de Obra, podrá a su juicio extender el plazo de presentación de las Ofertas.

Los proponentes, juntamente con sus ofertas, deberán acompañar todas las aclaraciones que formule la Gerencia de Obra al Pliego durante el llamado a Contratación. La omisión de dicha exigencia será motivo de rechazo de la Oferta.

ARTÍCULO 4 ° CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

1. Las obras se contratarán y ejecutarán de acuerdo a las normas del presente Pliego, el de Condiciones Generales y los de Especificaciones Técnicas General y Particular, siendo su contratación mediante LICITACIÓN PÚBLICA.

2. Para la selección de la oferta más conveniente a los intereses del Estado Provincial, se implementará un sistema de evaluación que permita seleccionar la/s oferta/s más convenientes en términos técnicos y económicos para la Provincia.

3. Todas las deducciones y/o retenciones que correspondan realizar por parte de la Provincia resultante de las previsiones de la Ley 8.470, Ley 8.614 (multas, fondo de reparo, etc.) u otras que surjan de la aplicación de las normas vigentes y del presente Pliego (por ejemplo Fondo de Inspección y Administración), serán descriptas, consignadas, y/o determinadas en cada certificado que emita.

4. Los Oferentes podrán proponer la provisión de financiamiento total o parcial. En cuyo caso se deberá detallar el monto total a financiar y el porcentaje respecto del Precio total de la oferta (incluido IVA) y toda carga impositiva aplicable.

5. En caso de resultar adjudicada una Empresa cuya oferta incluya la provisión de financiamiento TOTAL, las deducciones y/o retenciones se realizarán conforme a: 5.a) El Contratista deberá acreditar a la Comitente, luego de producido el devengamiento de cada certificado emitido y hasta tres (3) días hábiles de finalizado el mes, el pago emergente que se desprenda de la aplicación de las Normativas Tributarias y de Seguridad Social. 5.b) El Contratista deberá acreditar, dentro del término de cinco (5) días de haber percibido los montos indicados en los respectivos certificados, el depósito correspondiente a Fondo de Reparo, Fondo de Inspección y Administración, Multas y cualquier otro concepto vinculado con el desarrollo de la obra, por medio de la presentación fehaciente de las constancias de depósito en las cuentas que a tal fin determine el Comitente.

Pag.10

6. La falta de perfeccionamiento del Convenio de Financiamiento, o su demora, cualquiera fuere su causa, facultará a la Comitente a reemplazarlo con una línea de financiamiento alternativa o a resolver el Contrato de Obra, sin que ello genere responsabilidad para las partes, ni otorgue derecho alguno, a favor del adjudicatario, a formular reclamos en contra de la Contratante y/o la Provincia de Córdoba por gastos improductivos, intereses o perjuicios de cualquier naturaleza vinculados al presente proceso licitatorio.

ARTÍCULO 5 ° COMUNICACIÓN DE LAS FIRMAS OFERENTES CON LA GERENCIA DE OBRA

Toda averiguación referente a esta Licitación Pública será dirigida a:

1) Por compra de pliegos:

Área Compras, Contrataciones y Licitaciones, Humberto Primero Nº 607 – 8º Piso

TE: (0351) 4321200 Int. 1091

2) Por consultas y/o aclaraciones Técnicas:

Área Estudios y Proyectos de Obras Hidráulicas y Recursos Hídricos - Humberto Primero Nº 607 – 6º Piso

Ing. Luis Toselli

TE: (0351) 4321200 – Int. 1241

ARTÍCULO 6 ° INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS:

Si surgieran dudas en la interpretación de planos, cómputos métricos, pliegos, procedimientos, formas de ejecución, medición y pago de los trabajos, etc., antes de la apertura de la Licitación Pública los interesados podrán requerir las aclaraciones correspondientes según lo dispuesto en el Art. 3º. Fuera del plazo acordado para esta solicitud de información, la Gerencia de Obra no aceptará pedido alguno de aclaración.

ARTÍCULO 7 ° DOMICILIO LEGAL DEL OFERENTE.

El Oferente deberá fijar domicilio legal y teléfono y/o Fax, en la Ciudad de Córdoba a todos los efectos.

ARTÍCULO 8 ° PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

El precio del Pliego de la Licitación Pública se fija en la suma de PESOS: CINCUENTA MIL CON 00/100 ($50.000,00), el mismo se podrá adquirir hasta CINCO (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de los sobres de la Licitación.

ARTÍCULO 9 ° PRESUPUESTO OFICIAL

El monto del PRESUPUESTO OFICIAL de la Obra se establece en PESOS CIENTO CUARENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 17/100 ($140.167.269,17) incluido IVA y toda carga tributaria y social vigente.

Pag.11

Premio por habilitación anticipada de obra: por cada día de anticipo en el plazo de habilitación de la obra con respecto al Plan de Trabajo presentado con la Oferta, el contratista podrá recibir un premio igual al 1‰ (uno por mil) del monto contractual.

En caso de otorgarse este premio, el mismo aplicará desde la fecha efectiva de habilitación de la obra y con hasta un máximo de sesenta (60) días de habilitación anticipada, teniendo en cuenta la fecha prevista contractualmente.A efectos del cálculo del valor diario del premio, se considerará el monto original del contrato .A efectos del cómputo de los días de adelanto de obra, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones 1) El plazo de obra es el establecido en pliegos o el que oferte la contratista, el que sea menor. 2) Se computarán los días desde la fecha del Acta de Replanteo total hasta la fecha del Acta de Recepción Provisoria Total. 3) El cálculo de los días de adelanto de obra surgirá de la comparación de los puntos 1) y 2). En todos los casos en que hubiera ampliación del plazo de obra, aún en los que sean por causas no imputables al contratista, no habrá reconocimiento de premio, siendo inaplicable el presente beneficio. Se deberá realizar la adecuación presupuestaria correspondiente para atender el presente. La Administración, se reserva la facultad de no otorgar dicho premio, cuando efectuado el análisis correspondiente surja que el interés público comprometido así lo aconsejare por considerar excesivamente oneroso el pago del mencionado beneficio. En este último supuesto, el Contratista no tendrá derecho a efectuar reclamo alguno por tal concepto.

ARTÍCULO 10 ° CATEGORÍA DE LA OBRA.

A los fines del cumplimiento de la Ley 1332 y sus Decretos reglamentarios se clasifica a la presente obra como de PRIMERA CATEGORÍA.

ARTÍCULO 11 ° ESPECIALIDAD DE LA OBRA.

Además de la total aplicación del Decreto No 809/1996 y complementarios deberá cumplirse el siguiente requisito:

* La Empresa deberá estar calificada en las siguientes especialidad:

Hidráulica: 100%

ARTÍCULO 12 ° PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo máximo de ejecución de la obra completa se establece en QUINIENTOS CUARENTA (540) DÍAS contados a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo de los trabajos (Artículo 41 del Decreto 4.758/77).

En caso de que la mejor oferta seleccionada incluya provisión de financiamiento, y que el mismo sea aceptado, el plazo máximo de ejecución de obra se contará a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Replanteo de los Trabajos, lo que se llevará a cabo dentro de los treinta (30) días contados a partir de la entrada en vigencia del Contrato de Obra, hecho que ocurrirá una vez perfeccionado el acuerdo de financiamiento de rigor. Todos los plazos establecidos en la documentación que compone el llamado a licitación, serán computados en días calendario (Art. N° 13 – Decreto N° 4.758/77), salvo expresa indicación en contrario.

ARTÍCULO 13 ° SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Pag.12

La contratación de la presente obra, se regirá por el sistema de AJUSTE ALZADO, fijándose un precio único y global para toda la obra.

Los valores del cómputo oficial, tienen carácter ilustrativo y se incorporan a los fines de facilitar la certificación de las obras.

Todo error que pudiere haberse deslizado por parte de la Gerencia de Obra, abarcando los aspectos técnicos, legales, administrativos y económicos financieros de su proyecto, deberán ser corregidos por los oferentes, considerando su incidencia incluida dentro del precio de cada uno de los ítem de su oferta, sin derecho a reclamo posterior de resarcimiento de ninguna naturaleza.

Las patentes, royalties, etc., que hubiere serán abonados por el Contratista.

ARTÍCULO 14 ° COTIZACIÓN

Se deberá cotizar mediante un precio único y global para toda la obra, constituyendo dicho valor la oferta por la que se toma el compromiso de ejecución en su totalidad, incluyendo todos los trabajos, gastos, insumos, materiales, mano de obra, equipos, trabajos conexos, etc., que fueran necesarios.

La oferta deberá incluir un presupuesto con todos los ítems detallados en el Cómputo y Presupuesto Oficial, con el correspondiente precio unitario de cada uno, que se utilizará para la certificación de las obras.

Previo a la cotización de la obra, el oferente deberá verificar “in situ” los trabajos a realizar.

Los precios de los ítems de las obras deberán ser cotizados en moneda de curso legal (Pesos). El Oferente deberá cotizar incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demás cargos y costos aplicables.

El precio unitario o de aplicación de cada uno de los ítems que conforman el presupuesto de obra, deberá incluir la provisión de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos, trámites o permisos ante privados, Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y toda otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecución de la obra en todas sus etapas totalmente terminada y habilitada de acuerdo con sus fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en el presente Pliego o en las respectivas ofertas.

Se admitirá que el Oferente presente propuestas alternativas (tecnologías distintas a la del proyecto básico), cuando a juicio de la Comisión de Evaluación de las Ofertas sea una alternativa que se ajuste al objeto y a la finalidad de la presente obra; una vez constatada dicha situación, la Oferta será evaluada en las mismas condiciones que los demás oferentes que hayan presentado Oferta teniendo en cuenta el proyecto básico.

En esta hipótesis el Oferente deberá presentar la documentación técnica que respalde dicha propuesta alternativa.

Errores en la cotización

En caso de error en la sumatoria de los precios unitarios, se tomará como válido el precio total cotizado, el que deberá además indicarse en números y en letras. En tal caso, y a los efectos de la posterior certificación y/o pago, la Gerencia de Obra podrá solicitar la adecuación de los precios unitarios al precio total cotizado. En caso de error entre letras y números prevalece lo expresado en letras.

El precio de la presente contratación, comprenderá la ejecución de la totalidad de la Obra. El referido precio incluirá la totalidad de los tributos vigentes hasta el día del Acto de la Apertura de Ofertas de la LICITACIÓN.

Pag.13

ARTÍCULO 15 ° CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN, LUGAR, DÍA Y HORA PARA LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las Ofertas deberán presentarse en el lugar que se indique, en horas hábiles de oficina, hasta el día y hora fijados para la apertura del acto.

En caso de que dichos días y hora de la Licitación Pública coincidieran con un asueto o feriado, el acto se llevará a cabo el siguiente día hábil a la misma hora.

No serán tenidas en cuenta las propuestas que lleguen por correo o por cualquier otro medio, con posterioridad a la hora determinada para dar comienzo al acto de apertura, aún cuando se justifique con el matasellos u otro elemento, de haber sido despachadas a tiempo.

Las propuestas pueden enviarse por carta certificada, pero sin responsabilidad alguna para la Gerencia de Obra por demoras o extravíos.

En caso de discrepancia prevalecerán los documentos originales sobre las copias.

La documentación que compone la Oferta será redactada en idioma castellano.

Cualquier catálogo, norma técnica, u otro escrito que se decidiera acompañar a la oferta, deberá estar traducida al idioma castellano.

Las planillas de cálculo, cómputo métrico, planos, memorias de cálculo, presupuestos, etc. se confeccionarán respetando el sistema métrico decimal, y excepcionalmente se usarán valores correspondientes a otros sistemas, que las costumbres argentinas los hayan aceptado en forma rutinaria.

Toda la documentación que compone el legajo para la presentación de ésta Licitación Pública deberá estar firmada por el/los Representante/s Legal/es y por el Director Técnico de la firma oferente, o de la Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas que haga la propuesta.

Dichas firmas irán acompañadas en todos los casos por los sellos de aclaraciones correspondientes.

ARTÍCULO 16 ° MODIFICACIÓN Y RETIRO DE LAS OFERTAS.

El Oferente podrá modificar o retirar su oferta de la Licitación Pública después de presentada, antes del vencimiento del plazo fijado para la presentación de las Ofertas.

ARTÍCULO 17 ° ACTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

Las ofertas deberán presentarse en un solo Sobre o envoltorio cerrado, sin membrete y con la Leyenda: “LICITACION PÚBLICA Nº …/2016 PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA: EMBALSE DE REGULACIÓN RÍO CARAPE - ASCOCHINGA (DPTO. COLÓN)” y que a su vez contendrá dos sobres interiores denominados ‘Sobre Presentación (Sobre N°1)’ y ‘Sobre Propuesta (Sobre N°2)’; que deberán encontrarse cerrados individualmente.

Cada uno de los sobres o paquetes cerrados llevarán la siguiente inscripción:

LICITACIÓN PÚBLICA N° …... 2016 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA: EMBALSE DE REGULACIÓN RÍO CARAPE - ASCOCHINGA (DPTO. COLÓN).

Pag.14

LICITACIÓN PÚBLICA N°……….

LUGAR DE APERTURA

DIA:.............MES.............AÑO.............HORA.............

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Los sobres a presentar se identificarán como:

a) Sobre PRESENTACIÓN, el cual permitirá analizar a los Oferentes, en Original (solamente

para la documentación que no pueda ser aportada en original, copia certificada por escribano público nacional) y Copia. Todos los documentos contenidos tanto en original o copia deberán estar foliados y firmados en todos sus folios por el Proponente y Director Técnico. En el ejemplar Copia no se requiere la inclusión del presente Pliego y sus eventuales Notas Aclaratorias.

b) Sobre PROPUESTA, el cual deberá contener la OFERTA o PROPUESTA ECONÓMICA, y como opcional y no excluyente, una CARTA PROPUESTA FINANCIERA o CARTA DE COMPROMISO FINANCIERO, con carácter de Declaración Jurada. En dicho sobre deberá incluirse la documentación en Original y Copia. Se rechazarán las propuestas que no presenten CERRADO este sobre. Todos los documentos contenidos tanto en original o copia deberán estar foliados y firmados en todos sus folios por el Proponente y Director Técnico.

Notas Importantes:

En caso de empresas extranjeras que a la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas no hayan cumplimentado las disposiciones establecidas por el Art. 118 de la Ley Nacional N° 19.550: “Ejercicio Habitual”; la documentación de su propuesta llevará firmas que deberán ser autenticadas y legalizadas ante el Consulado Argentino en su lugar de origen y ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina en la Ciudad de Buenos Aires, o en su defecto, contar con la pertinente “Apostille” conforme el Convenio de La Haya de 1961. Asimismo, la documentación societaria que obre en idioma distinto al español, deberá ser traducida al mismo por traductor matriculado.

La documentación deberá disponer de un Índice que comprenda la totalidad de las mismas. En caso de discrepancia, el ejemplar rotulado como “Original” prevalecerá sobre el rotulado como “Copia”.

Asimismo, el Oferente deberá presentar en soporte digital, todos los documentos elaborados por el mismo para la Presentación, con compatibilidad para ser leídos por los programas Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point y los programas específicos de diseño o planimetría (Auto CAD, etc.) usuales en la materia, operables bajo sistema operativo Microsoft Windows.

17º - 1 Apertura de los “SOBRES PRESENTACIÓN”

En el Acto de Apertura se abrirán los “Sobres Presentación (sobre N°1)” de cada Oferente, agregando los originales al expediente principal, asignándoles un número en base al orden de apertura y haciéndose constar en Acta. Se colocará idéntico número, según orden de apertura, al “Sobre Propuesta (sobre N° 2)” de cada Oferente, los que sin abrir se registrarán en Acta, y se dejarán cerrados y lacrados, en custodia en caja de seguridad ubicada en las dependencias de la Dirección de Administración de la Agencia Cordoba de Inversión y Financiamiento – S.E.M.

Pag.15

Terminado el examen de las presentaciones, se harán las observaciones que tengan que formular los proponentes, sus representantes autorizados (quienes previamente acreditarán esa condición) y/o los funcionarios actuantes, dejándose constancia en Acta, la cual deberá ser suscripta por los funcionarios intervinientes y los Oferentes que deseen hacerlo.

Si quedaran pendientes situaciones por resolver, la Comisión de Evaluación de las Ofertas aconsejará las medidas a tomar.

La documentación obrante en cada uno de los Sobres Presentación será examinada y evaluada por la Comisión de Evaluación de las Ofertas, dentro del término de veinte (20) días hábiles subsiguientes al mencionado acto de apertura.

Posteriormente, en un segundo acto cuyo día y hora será notificado a los Oferentes, se abrirán los “SOBRES PROPUESTA” de aquellos Oferentes cuyas presentaciones hayan sido aceptadas.

17º - 2 Apertura de los “SOBRES PROPUESTA”

En el lugar, día y hora fijados, en presencia del Comitente o por ante quien éste delegue y Oferentes presentes, se procederá a la Apertura de los SOBRES PROPUESTA de aquellos Oferentes cuyas ofertas hayan sido aceptadas por la Comisión de Evaluación, leyéndose todas las ofertas. En caso de existir cartas de propuesta financiera o cartas de compromiso financiero la Comisión de Evaluación de Ofertas solamente analizara la correspondiente a la oferta seleccionada como la mas conveniente para los intereses del estado provincial, una vez efectuada la evaluación conforme a los criterios establecidos en el Articulo 19.

Terminada la lectura, se podrán formular las observaciones que se crean necesarias.

En caso de dudas, se dejará constancias en Actas, para que posteriormente la Comisión de Evaluación aconseje las medidas a tomar.

17º - 3 - Modificación y Ampliación De La Información

Con posterioridad a la iniciación del Acto de Apertura, no se permitirá introducir modificaciones en las Ofertas, pero la Gerencia de Obra y/o Comisión de Evaluación podrá pedir por escrito a los Oferentes cualquier información complementaria que considere necesaria.

No se deberá permitir que las respuestas modifiquen: ni el contenido sustancial, ni el precio de la oferta.

17º - 4 – Causales de Rechazo

1. La falta de algún documento o formalidad exigida por el Art. 18º del presente Pliego en sus incisos 1; 2; 3; 4; 5 y 13.

2. La ausencia de expresión de cotización.

3. La realización en la oferta de reservas con respecto a los plazos, condiciones y especificaciones de los documentos de la Licitación Pública.

4. La ausencia de elementos necesarios para proceder a la evaluación conforme lo establecido por el artículo 19 “Criterios de Evaluación”.

5. La presencia de elementos que permitan conocer anticipadamente el valor de la oferta económica del proponente, en algún documento integrante del SOBRE PRESENTACION.

Una vez iniciado el Acto de Apertura, no se permitirá que el Oferente corrija las divergencias ni introduzca cambios en el precio ofertado.

Toda duda que no permita una decisión durante el mismo Acto de la Licitación Pública, faculta a quien lo preside, a dejar la novedad asentada en acta, para una evaluación futura que se

Pag.16

realizará en oportunidad del estudio y análisis de las ofertas, por parte de la Comisión de Preadjudicación.

ARTÍCULO 18 ° DE LAS PRESENTACIONES

Las Presentaciones, a efectuarse de acuerdo a lo previsto en el artículo que antecede, deberán contar con la siguiente documentación:

SOBRE PRESENTACIÓN: Deberá contener:

18.1 Solicitud de Admisión

Se redactará de acuerdo al modelo de “Solicitud de Admisión” adjunto en el Anexo N° 1.

18.2 Declaración de Mantenimiento de Oferta y Garantía de Oferta

Se acompañará el formulario ‘Declaración de Mantenimiento de Oferta’ previsto en el Anexo “7” del presente pliego y el comprobante de haber cumplimentado con la garantía, de acuerdo a las disposiciones del artículo N° 35 inc. A del presente pliego.

18.3 Recibo De Adquisición Del Pliego

Se acompañará el recibo original de adquisición para participar en la Licitación Pública de la obra de referencia como parte de la documentación.

18.4 Inscripción y habilitación expedida por el Registro de Constructores de Obra, según Decretos del P.E. Nº 809/96 y Resoluciones complementarias de la ex Secretaria de Vivienda, Obras y Servicios Públicos. De acuerdo a la condición del proponente, corresponden dos situaciones:

INSCRIPTOS EN EL REGISTRO:

Deberán presentar copia autenticada ante Escribano Público, de la Resolución del Registro que demuestre la inscripción y calificación, con Capacidad de Ejecución Anual suficiente en la Especialidad.

NO INSCRIPTOS EN EL REGISTRO:

Deberán presentar copia autenticada ante Escribano Público, de la “Garantía de Inscripción” dispuesta en el Art. 7º del Decreto 809/96, cuyo monto será equivalente al que debe constituirse como Garantía de Oferta (1% del Presupuesto Oficial).

Quien ganare la Licitación Pública deberá cumplir, previo de la adjudicación de la obra, con la presentación de la referida Inscripción, como así también con la presentación del “Certificado de Habilitación para Adjudicación en la Especialidad”.

18.5 Aclaraciones y respuestas

Las Notas de Aclaraciones y respuestas remitidas por la Gerencia de Obra a los oferentes ante sus consultas, o las que emitiera la Gerencia, deberán adjuntarse debidamente firmadas por quienes suscriben la solicitud de admisión y la restante documentación, que se presenta en el acto licitatorio.

18.6 Declaración Jurada de haber realizado visita y reconocimiento del lugar

El Oferente deberá declarar expresamente que ha visitado los lugares donde se emplazarán las obras respectivas y que conoce, por sí, todas las condiciones del terreno donde se habrán de erigir las obras. En consecuencia no podrá en el futuro invocar ninguna dificultad material imprevista.

18.7 La documentación requerida en el artículo 19 – “CRITERIOS DE EVALUACIÓN”.

Pag.17

18.8 Declaración Jurada de Domicilio

Los Oferentes deberán constituir un domicilio especial en la ciudad de Córdoba debiendo mantenerlo durante la vigencia del contrato. A los efectos del presente Proceso Licitatorio, en dicho domicilio serán válidas todas las notificaciones y/o comunicaciones que se efectúen, indicando también número de teléfono y correo electrónico (Según el modelo del “Anexo 2” de este Pliego Particular de Condiciones).

18.9 Programación del Proyecto

a) Programación del Proyecto. Es factible reemplazar los programas solicitados “a Fecha

Temprana”, “a Fecha Tardía” y el “de Ejecución Adoptado” por un Diagrama de Gantt con

indicación de fechas tempranas, fechas tardías y el margen flotante para cada tarea.

b) Programa de Avance de Obras:

El Plan de Avance de Obras incluirá un diagrama de flechas o de red que identifique las interrelaciones entre las distintas actividades y/o tareas que conforman el proyecto, y una Memoria Descriptiva y Secuencial de la Obra. El grado de desagregación de estas tareas estará en un todo de acuerdo a los ítems contemplados en la planilla de cotización de la oferta (Propuesta Económica).

A los efectos de la elaboración del Programa de Avance de Obras se tomará como horizonte máximo de tiempo de ejecución el plazo que fija el Artículo 12º del presente Pliego. Asimismo, se realizará en total concordancia con lo que estipula método CPM (Critical Path Method) con identificación en color rojo del Camino Crítico del proyecto. Para la elaboración del mismo, se podrán tomar dos ritmos de avance de las obras diferentes, obteniendo un Programa de Avance “previsto” y un Programa de Avance “mínimo”, siempre que el plazo de ejecución resultante de estos Programas no supere el plazo que fija el Artículo 12º del presente Pliego.

El Programa de Avance de Obras deberá ser visualizado mediante Diagramas Calendario o de Gantt, los cuales serán elaborados con software Microsoft Project versión 2003 o superior.

c) Curva de Inversión:

Además de la documentación antes mencionada, se deberá acompañar una planilla en formato de Microsoft Excel, con detalle de las inversiones mensuales requeridas, y las inversiones acumuladas (curva de inversión de la obra), en total concordancia con el Avance de Obras elaborado por el Método del Camino Crítico. Los datos de dicha planilla serán volcados en un gráfico que permitirá visualizar la Curva de Inversión de la obra.

d) Programación Integral de la Obra:

El Oferente podrá presentar la Programación Integral de Obra con una mayor desagregación de la ejecución física de trabajos, de manera tal que permita una correcta evaluación de la Capacidad Técnica de la empresa y su metodología de trabajo propuesta (Artículo 19 – Calificación de la Capacidad Técnica – Análisis de la metodología propuesta para llevar adelante los trabajos).

Esta Programación Integral deberá contener:

“Memoria Descriptiva de la Obra y Memoria Secuencial de la Obra, en donde esté debidamente expresada la interrelación e interdependencia de las tareas, subtareas y actividades de la obra”.

Listado de Materiales específicos (Cómputo) y Detalle de mano de obra (grupos de trabajo) y máquinas y equipos a ser utilizados en obra.

“Diagrama de Flechas o de Red (Diagrama de interrelación entre las tareas, subtareas y actividades de obra)”

Pag.18

“Programa a Fecha Temprana”, en cuyo caso las tareas no críticas se realizarán lo antes posible, y visualizado mediante Diagramas Calendario o de Gantt.

“Programa a Fecha Tardía”, en cuyo caso las tareas no críticas se realizarán lo más tarde posible, y visualizado mediante Diagramas Calendario o de Gantt.

“Programa de Ejecución Adoptado”, con detalle de los momentos en que se propone ejecutar las tareas, y visualizado mediante Diagramas Calendario o de Gantt.

Diagramas de Carga de Recursos, tanto materiales como humanos. Análisis de uso de recursos.

Curva de Inversión de la Obra; con sus variantes respectivas a “fecha temprana”, “fecha tardía” y “programa adoptado”.

Todos los Programas deberán estar divididos como mínimo en etapas mensuales. Toda esta documentación será entregada en original y una copia y sus correspondientes

archivos en soporte magnético (PEN DRIVE o DVD).

La Gerencia de Obra podrá, luego de la firma del Contrato, requerir al Contratista una nueva presentación de la Programación Integral de Obra, a su satisfacción, en lo que respecta a grado de desagregación de tareas, tiempos de ejecución, plazos, unidades de tiempo utilizadas, etc.; tal que permita una correcta identificación, seguimiento y control de las actividades del Proyecto.

e) Programa Ambiental:

Se deberá detallar todas las actividades y gestiones que deberán ser realizadas por el Adjudicatario con carácter previo al inicio de los trabajos y a los fines de conseguir las aprobaciones necesarias; dando estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley Provincial N° 10.208 y sus Decretos Reglamentarios N° 247/2015 y 248/2015. No se autorizará el inicio de los trabajos, hasta tanto no se cumplimente con el procedimiento administrativo de la "Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)", con el respectivo Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), y su Programa de Gestión Ambiental (PGA), establecidos en la normativa citada.

18.10 Datos Garantizados

Se deberán presentar datos garantizados de todos los materiales y equipamientos a proveer por fábricas y/o empresas especializadas correspondientes principalmente a los ítems de conductos premoldeados de hormigón y accesorios.

18.11 Declaración Jurada Retención de Aportes Ley Nº 8470

Se deberá presentar la Declaración Jurada correspondiente, de acuerdo al modelo del Anexo N° 6.

18.12 El Presente Pliego, el Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Notas Aclaratorias, Planos, Planillas y Anexos, firmados y sellados en todas sus hojas por el Oferente y Director Técnico en prueba de conformidad.

18.13 SOBRE PROPUESTA: Deberá contener

OFERTA o PROPUESTA ECONÓMICA en sobre cerrado.

Asimismo y en caso que la empresa oferente opte por acompañar financiamiento, deberá presentar CARTA PROPUESTA FINANCIERA o CARTA DE COMPROMISO FINANCIERO, con carácter de Declaración Jurada.

Solo se procederá al análisis de la “Propuesta Financiera” de la empresa cuya oferta resulte ser la más beneficiosa técnica y económicamente a los intereses del Estado Provincial.

Se rechazarán las propuestas que no presenten CERRADO dicho sobre.

Pag.19

El Oferente deberá presentar su oferta o propuesta económica y financiera en su caso, por la totalidad de los trabajos, en los formularios designados como “Anexo 3 y 8”, cuyo modelo forma parte del Pliego Particular de Condiciones.

Las propuestas deberán ser redactadas en idioma español y cotizado en Pesos, según planilla de oferta del anexo N° 3, en concordancia con lo establecido en el artículo Nº 14 del presente Pliego. Así también deberán indicar las magnitudes conforme al Sistema Internacional de Medidas.

Presupuestos Detallados – Obligatoriamente se deberá incluir en el SOBRE PROPUESTA, el PRESUPUESTO DESAGREGADO Y DETALLADO POR ITEMS en cada una de las obras, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios de la obra motivo de la presente Licitación. La cotización y ejecución de la obra incluirá las cantidades finales de sus cómputos métricos, análisis de precios “Anexo 4” (incluyendo cargas sociales y tributarias) y el correspondiente precio final por el que propone realizar las obras de acuerdo a los fines previstos.

A criterio de la comitente podrá solicitar a los oferentes que modifiquen los análisis de precios presentados cuando surja que ellos no se condicen con los datos reales de la obra. En caso que los oferentes no procedan a actuar conforme lo solicite la comisión, ésta se reserva la facultad de proceder al rechazo de la oferta.

El presupuesto para cada ítem se desagregará, según los siguientes parámetros:

A) El precio de los materiales específicos

B) Materiales de Construcción (áridos, cemento, etc.)

C) Equipos (combustibles, lubricantes, reparaciones, repuestos, amortización, etc.)

D) Mano de Obra (ayudante, oficial y oficial especializado, etc.)

E) Gastos Generales

IMPORTANTE:

En el “Anexo 3” se deberán cotizar los valores finales (incluido IVA y toda carga tributaria y social vigente) por la construcción de las obras terminadas y aprobadas.

PROPUESTA FINANCIERA:

En el caso de presentar CARTA PROPUESTA FINANCIERA o CARTA DE COMPROMISO FINANCIERO, el Oferente deberá describir claramente la manera en que se financiarán las mismas, siendo la documentación y/o información solicitada la siguiente

1. Monto de la obra a ser financiado expresado en divisa dólar estadounidense. 2. Organismo/s Financiante/s que efectuará/n el/los préstamo/s. En el caso de ser financiamiento de la/s empresa/s o de otro/s organismo/s no financiero/s deberá adjuntar un compromiso de condiciones del financiamiento con un acompañamiento de documentación que respalde la solvencia de la operación en cuestión. 3. Dejar expresado la moneda en la que deberá ser tomada la f inanciación como así también el repago. 4. Plazo del Repago de la financiación y sistema de amortización del capital, el que podrá ser sistema alemán (cuota de capital constante) o francés (cuota de capital creciente). 5. Período de Gracia de la financiación. 6. Detalle del costo de la financiación ofrecida: incluyendo tasa de interés, gastos, comisiones, garantías, impuestos, seguros, etc. Deberán detallarse todos los gastos que sean necesarios para la toma y la ejecución del financiamiento hasta el último pago de servicio de deuda correspondiente más los gastos asociados.

Pag.20

7. Costo financiero total efectivo anual (CFTEA) expresado en porcentaje aplicado al monto a financiar, el que incluirá además de la tasa efectiva de interés por la operación, todos los gastos, comisiones, garantías, impuestos, seguros y cualquier otro concepto que sea parte para obtener la financiación. 8. Desembolsos mensuales para toda la vida del proyecto, en base a los pagos a realizarse de acuerdo a la curva teórica de inversión de la obra. 9. Otros aspectos operativos para el otorgamiento de la financiación: Los Oferentes deberán presentar el flujo de fondos de la financiación (incluyendo gastos, comisiones, garantías, impuestos, seguros y demás) impresos en papel y en soporte digital (CD) conteniendo los archivos Excel para las planillas de cálculo y Word para los documentos de texto. La Carta Propuesta Financiera o Carta de Compromiso Financiero que deben presentar los oferentes debe estar suscripta por el organismo financiante y contendrá todo el detalle de las condiciones de financiamiento.

La Comisión de Evaluación, por sí o a través del Agente Financiero de la Provincia, podrá requerir a los Oferentes o al Organismo Financiante propuesto, que aclaren o formulen mayores detalles relacionados con la financiación, su modalidad, plazos de la misma, o el Organismo Financiante que la prestará.

ARTÍCULO 19 ° CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La adjudicación de la obra recaerá en la propuesta que resulte más conveniente según la aplicación de la metodología que se describe a continuación.

Se prevé un proceso de dos etapas de evaluación.

PRIMERA ETAPA: Se evaluarán los aspectos legales, la capacidad económica financiera

y la calificación técnica de cada oferente. Para ello se considerarán los antecedentes, capacidad y cualidades de las empresas, requeridas en el presente pliego, de acuerdo a la siguiente modalidad:

A) Aspectos Legales B) Capacidad Económico-Financiera Serán evaluados en base al criterio PASA/NO PASA.

C) Calificación Técnica: A aquellos oferentes que superen la instancia anterior, se los calificará por su CAPACIDAD TÉCNICA, sobre la base de la asignación de puntajes.

A – Aspectos Legales:

A continuación se enumeran los documentos legales que deberán ser aportados por el proponente para considerar su calificación.

La información exigida deberá suministrarse actualizada al mes anterior a la fecha de apertura de las Propuestas, siguiendo el mismo orden del presente documento. El contenido de la Oferta para efectos de elegibilidad de la Empresa debe presentar documentación, que acredite, entre otras cosas, la siguiente información:

1. Contrato social o acta constitutiva y estatuto (vigente) y, cuando corresponda, actas de autorización para presentarse al procedimiento de selección articulado, debidamente inscriptos. Los mismos deberán estar debidamente inscriptos Registro Público de Comercio correspondiente al domicilio legal del Proponente o ante la Autoridad de Contralor que en cada caso corresponda, en copia debidamente certificada y, cuando correspondiere, legalizada.

Pag.21

2. Copia autenticada del Acta de designación de autoridades y distribución de cargos en caso de tratarse de Sociedades Anónimas, que acrediten la vigencia de las mismas como representantes de la sociedad; dicha documental también deberá ser presentada en caso de tratarse de S.R.L, si no surgiera la vigencia de la representación del contrato social.

3. Copia autenticada del documento Notarial de poder con facultad suf iciente para representar al proponente en los actos licitatorios; deberá ser legalizado en caso de haber sido extendido en extraña jurisdicción.

4. Compromiso de constitución de Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas conforme a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y las exigencias de pliegos respecto de las responsabilidades de las Empresas que la constituyen, suscriptas por los representantes de las mismas, con copia certificada de los instrumentos societarios que autorizan la conformación de la misma.

5. Constancia de Clave Única de Identificación Tributaria.

6. Documentación que acredite que el Director y Representante Técnico están legalmente habilitados para el ejercicio de su profesión en el ámbito de la Provincia de Córdoba.

Toda documentación requerida en el presente que obre en idioma distinto al español, deberá ser traducida al mismo por traductor público matriculado.

B – Capacidad Económico-Financiera

B.1- Índices Económico - Financieros

A fin de evaluar la situación económica financiera del Oferente, deberá acompañar copia

certificada de los tres (3) últimos Estados Contables y Cuadros Anexos (Debiendo ser el

último de los mismos acreditado con la Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias

correspondiente al mismo período). Toda esta documentación deberá estar certificada por

Contador Público y legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o por

autoridad competente en el caso de empresas extranjeras.

A fin de evaluar la capacidad financiera del proponente se evaluarán los siguientes

indicadores:

1. LIQUIDEZ (Activo Corriente/ Pasivo Corriente)

2. SOLVENCIA (Activo total/ Pasivo total)

3. PRUEBA ÁCIDA ((Activo Corriente – Bienes de cambio)/ Pasivo Cte.)

4. PASIVO EXIGIBLE (Pasivo Corriente/ Activo Total)

5. ENDEUDAMIENTO (Pasivo total/ Patrimonio Neto)

6. FINANCIAMIENTO CON CAPITAL PROPIO (Patrimonio Neto/Activo Total)

7. PATRIMONIO NETO

A los Oferentes que se presenten como Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de

empresas, se les considerará la capacidad económica financiera a cada uno de los

integrantes de la misma.

Asimismo, se podrá requerir otra información contable que complete la exigida, a efectos de

una mejor evaluación del proponente.

Pag.22

B.2- Capacidad de Producción

Se considerará la capacidad de trabajo del Oferente, teniendo en cuenta el indicador que a continuación se expresa:

CAPACIDAD DE TRABAJO (Activo Corriente - Pasivo Corriente).

En el caso de Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas; para la consideración de la Capacidad de Trabajo, se adicionará Activo y Pasivo Corriente de todos los integrantes de la misma.

B.3- Referencias Bancarias y Comerciales

Se evaluarán objetivamente las referencias bancarias y comerciales de las principales firmas con las que opera el Proponente, en un periodo excluyente no mayor de un año anterior a la fecha de apertura.

LA COMISION DE EVALUACION PODRA SOLICITAR AL OFERENTE QUE, DENTRO DE

UN PLAZO DE 72 HS., ENTREGUE DOCUMENTACION AMPLIATORIA A LA

PRESENTACION DE LA PROPUESTA Y/O INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, QUE

CONSIDERE NECESARIA PARA LA EVALUACION.

C – Calificación Técnica

A cada uno de los Oferentes que hayan superado la instancia Pasa/No Pasa de la Primera

Etapa, se los calificará por su CAPACIDAD TÉCNICA, de acuerdo a las siguientes

consideraciones:

Se hará una reseña de las principales obras ejecutadas, de acuerdo al modelo

designado como ANEXO Nº 5.1 y de las principales obras en ejecución y adjudicadas

a ejecutar de acuerdo al modelo designado como ANEXO Nº 5.2. A los efectos de

determinar la ejecución de las mismas se adjuntarán constancias mediante Contratos,

Acta/s de Recepción, Certificación (incluir en el Anexo n° 5.1). Además se podrán

acreditar Obras en Ejecución, con la fehaciente demostración de su estado de avance y

aprobación, en cuyo caso se considerará solo el 60% (sesenta por ciento). de la

cantidad de metros de la parte construida, aprobada y con certificado de avance de

obra.

Los Antecedentes Técnicos requeridos, pueden ser en el caso de Unión Transitoria u otro

tipo de agrupación de empresas, cumplimentados con los antecedentes de uno solo de

los integrantes o sumando los antecedentes de cada uno de los integrantes de la

misma.

Calificación de la Capacidad Técnica: se analizarán los siguientes aspectos: 1. Antecedentes de la empresa en obras de similares características (AE). Máximo:

75 pts.

2. Antecedentes de los profesionales propuestos para llevar adelante los trabajos (AP). Máximo: 5 pts.

3. Metodología propuesta para llevar adelante los trabajos. Máximo: 20 pts. (MT)

Pag.23

La Capacidad Técnica (CT) de la empresa surgirá de la suma de los puntajes obtenidos para los rubros 1., 2. y 3., siendo el puntaje máximo posible 100 puntos (Pctmax), según se describe a continuación.

CT = AE + AP + MT

C.1. Antecedentes de la empresa en obras de similares características (AE). Máximo: 75 pts.

Puntaje Antecedentes de la Empresa AE

Se tendrán en cuenta las obras realizadas por la empresa, considerándose los de complejidad técnica y económica equivalente al proyecto licitado.

La forma de computar los trabajos realizados por la empresa será la siguiente:

Para trabajos con complejidad técnica equivalente al licitado, se tendrán en cuenta los comprendidos dentro de los siguientes rangos y se sumará el puntaje obtenido por cada obra:

Puntaje en función de longitud de obra longitudinal en cauce (marginal o transversal) de altura mayor a 5 metros (no se computarán las obras de ataguías, terraplenes ni estructuras provisorias):

Longitud

>25 m hasta 50 m 11,25

>50 m hasta 75 m 18,75

>75 m hasta 100 m 26,25

>100 m hasta 125 m 33,75

>125 m hasta 150 m 41,25

>150 m hasta 175 m 48,75

>175 m hasta 200 m 52,50

>200 m 75,00

En caso de acreditar Obras en Ejecución, de las mismas se considerará solo el 60% (sesenta por ciento) de la cantidad de Pulgadas x metros y/o instalaciones, de la parte construida, aprobada y con certificado de Avance de Obra.

C.2. Antecedentes de los profesionales (AP) propuestos para llevar adelante los

trabajos. Máximo: 5 pts.

AP=ADT+AJO

Se listará al personal Profesional que integra los cuadros de la Empresa, según el modelo del Anexo N°5.3. Se deberá identificar al personal directivo del restante. En caso de integrarse Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas, se confeccionará una planilla por Empresa.

C.2.1. Antecedentes del Director Técnico (ADT). Máximo: 3 pts.

Antecedentes y experiencia en Proyectos, Dirección Técnica y/o Supervisión de obras de Ingeniería Sanitaria y Obras Hidráulicas de envergadura equivalente o mayor a las obras objeto del presente llamado.

Pag.24

A los fines de la calificación de este punto se empleará la siguiente tabla, cuyos datos de ingreso son la Antigüedad del profesional en el desarrollo de obras específicas de Ingeniería Sanitaria y Obras Hidráulicas en las que el mismo tuvo intervención profesional en el cargo propuesto y la cantidad de estas obras en las que intervino:

Director Técnico

Cantidad de Obras

Antigüedad

0 a 4

5 a 7

8 o más

>1 a 3 años 0,00 1,50 2,00

>3 a 6 años 1,00 2,00 2,50

>6 a 8 años 1,50 2,50 3,00

>8 años 2,00 3,00 3,00

C.2.2. Antecedentes de los Jefes de Obra (AJO): Máximo: 2 pts.

Antecedentes y experiencia como Jefe de Obra en obras de Ingeniería Sanitaria y Obras Hidráulicas de envergadura equivalente o mayor a las obras objeto del presente llamado.

A los fines de la calificación de este punto se empleará la siguiente tabla, cuyos datos de ingreso son la Antigüedad del profesional en el desarrollo de obras específicas de Ingeniería Sanitaria y Obras Hidráulicas en las que el mismo tuvo intervención profesional en el cargo propuesto y la cantidad de estas obras en las que intervino:

Jefe de Obra

Cantidad de Obras

Antigüedad

2 a 4 5 a 7 8 o más

>1 a 3 años 0,00 0,75 1,00

>3 a 6 años 0,50 1,00 1,50

>6 a 8 años 0,75 1,50 2,00

>8 años 1,00 2,00 2,00

Nota Importante: Se adjuntará el compromiso escrito y firmado por la empresa proponente, por el profesional Director Técnico y por el Jefe de Obra, cuyos antecedentes y currículum se presenten y por los cuales se calificará a la Empresa, que en caso de ser adjudicatarios cumplirán las funciones respectivas y no se permitirá el reemplazo de alguno de ellos. Si por razones de fuerza mayor o impedimento comprobado surgiere la necesidad de reemplazo, el mismo será autorizado por la Gerencia de Obra, por quienes acrediten experiencias y antecedentes similares o mejores.

Pag.25

C.3. Metodología propuesta para llevar adelante los trabajos. (MT) Máximo: 20 pts.

MT = OF + PP

La metodología propuesta se evaluará en función de:

C.3.1. Organización funcional y Equipamiento Disponible (OF): Máximo: 5 pts.

Se enumerarán los equipos destinados específicamente a la ejecución de la obra, de acuerdo al modelo designado como ANEXO N° 5.4.

Se hará una lista por Empresa en caso de integrarse en Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas.

Se evaluará la relación entre la Programación del Proyecto y el equipamiento que utilizará la empresa para la ejecución de las tareas.

Organigrama funcional del equipo y sus apoyos, personal técnico disponible, control de calidad y metodologías de desarrollo de trabajos específicos.

Propuestas y detalles de otros trabajos que la empresa considere necesario y que no estén contemplados en los documentos de la licitación.

C.3.2. Planeamiento y Programación de los trabajos (PP): Máximo: 15 pts.

El oferente deberá efectuar un recorrido de la zona de obra, indicando las apreciaciones que estime a tener en cuenta en la Ingeniería de Detalles a elaborar, pudiendo acompañar fotografías, planchetas mapas o lo que considere necesario para una mejor ilustración. Deberá confeccionar diagramas o cronogramas de barras, Gantt, Pert, etc., que sirvan para visualizar el programa de obra a ejecutar, las interrelaciones de las tareas, duración de cada una de ellas, etc. Deberá describir la metodología y el equipamiento disponible mediante la cual llevará adelante las obras motivo del presente llamado (Artículo 18 - Punto 9).

SEGUNDA ETAPA: Con posterioridad al Acto de Apertura de OFERTA o PROPUESTA

ECONÓMICA, y, en su caso, CARTA PROPUESTA FINANCIERA o CARTA DE

COMPROMISO FINANCIERO, la Comisión de Evaluación de las Ofertas realizará la siguiente

calificación:

Selección de la Oferta más conveniente:

Conforme lo establecido en el Artículo 29 de la Ley 8614, la Comisión de Evaluación de las Ofertas deberá realizar los análisis, estudios, comparaciones y consideraciones que estime, entre las ofertas que hubieren llegado a esta instancia, a efectos de determinar cuál es la oferta que en los aspectos Técnicos y Económicos sea la más conveniente para los intereses de la Provincia. Por ello, el procedimiento de selección adoptado se basa en una evaluación combinada teniendo en cuenta las ofertas económicas propuestas y la capacidad técnica de cada oferente.

Para la obra que se licita, se determinará un coeficiente Pfo.

Para determinar el Puntaje Final de cada oferta (Pfo) se aplicará la siguiente expresión:

Pfo = 0,25 x CT + 0,75 x COE

Pfo= Puntaje final de la oferta que se está evaluando.

Pag.26

CT= Calificación Técnica (conforme mecánica establecida en el Punto C. de la Primera Etapa).

COE= Cociente de Oferta Económica (conforme mecánica que se establece a continuación).

Cálculo de los Cocientes Porcentuales de las Ofertas Económicas (COE)

Se procederá con el cálculo del Cociente de Oferta Económica (COE), por medio del uso de la siguiente expresión:

OE mín

COE = --------------- x 100 OE

Donde:

COE = Cociente porcentualizado de la Oferta Económica. OE = Oferta económica que se está evaluando.

OE mín= Oferta económica menor de todas las ofertas válidas, es decir de las que superaron la Primera Etapa.

Se adjudicará la obra al Oferente que obtenga el mayor Puntaje Final.

ARTÍCULO 20 ° REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

Se ha previsto en el presente proyecto la redeterminación de precios por variación de costos en un todo de acuerdo a lo establecido por el Decreto Nacional 1295/2002 o el que lo sustituya a nivel Nacional. A tal fin, deberán presentarse los análisis de precios correspondientes, en concordancia a lo determinado por los artículos 20 y 21 del Decreto 4758/77 y por el artículo 5 del Decreto 4757/77, ambos reglamentarios de la ley provincial 8614.

La categorización de la obra corresponde a “Canalizaciones para Prevención de Inundaciones”, del apartado V (Hidráulicas), de acuerdo a los parámetros establecidos en el Anexo del Art. 6 del Decreto 1295/2002.

Queda reservado el derecho de la comitente a solicitar ampliaciones y/o apertura a mayor grado de detalle de los análisis de precios citados cuando lo estime pertinente para una correcta aplicación de la metodología de reconocimiento de variación de costos adoptada.

ARTÍCULO 21 ° MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

La oferta se considerará firme y válida por el término de SESENTA (60) días contados a partir de la fecha de apertura del presente de la Licitación Pública.

Cabe aclarar que en ningún caso se considerará que los pedidos de prórroga de mantenimiento de oferta que pudiera formular la Gerencia de Obra, constituyen aceptación total o parcial de la respectiva propuesta.

Sólo en circunstancias excepcionales y antes del vencimiento del plazo de validez original, la Gerencia de Obra puede solicitar al oferente una prórroga.

Tanto la solicitud como la respuesta, deberán realizarse mediante notificación firmada, cable ó telefax.

Pag.27

Si el oferente no acepta la prórroga se lo tendrá por desistido de su propuesta y se le devolverá el depósito de garantía.

Si accede a la solicitud de la Gerencia de Obra, no podrá modificar su oferta, limitándose solo a extender la validez de la misma.

ARTÍCULO 22 ° COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN EVALUACIÓN - ADJUDICACIÓN.

Cumplido el Acto de Apertura de Sobres Presentación (Primera Apertura), se girarán todas las actuaciones a una Comisión de Evaluación de las Propuestas, cuyos integrantes serán designados por la Gerencia de Obra. La Comisión de Evaluación, revisará si se han cumplimentado en cada caso, todos los requerimientos establecidos en los Pliegos Licitatorios confeccionando planillas comparativas.

La inexactitud o la omisión de cualquier elemento o documento exigido en alguna de las ofertas presentadas, que impida a juicio de la Comisión de Evaluación completar debidamente el estudio comparativo de las propuestas, será causal de desestimación de la misma, prosiguiéndose con el análisis de las demás que se encuentren en condiciones.

Toda adulteración o falsedad que se observase en la documentación presentada, como así también la recepción de informes sobre el proponente que recabare la Comisión de Evaluación de las Propuestas y que resultare no conveniente para la continuidad del proceso y/o para los intereses de la Provincia, facultará a la misma a proponer a la Comitente la desestimación de la/s propuesta/s en esas condiciones.

La Comisión de Evaluación queda expresamente autorizada por los Oferentes a solicitar información a Organismos Públicos y Privados, si lo considerase necesario, sin que por ello los proponentes puedan efectuar excepciones o reclamos de ninguna naturaleza.

Una vez analizada la documentación contenida en los Sobres Presentación y luego de que la Comisión de Evaluación se haya expedido, se comunicará por nota a todos y a cada uno de los Oferentes la fecha, hora y lugar de Apertura de los Sobres Propuesta que contienen la OFERTA o PROPUESTA ECONÓMICA, y la CARTA PROPUESTA FINANCIERA o CARTA DE COMPROMISO FINANCIERO, en caso de corresponder.

Cumplido el Acto de Apertura de las Propuestas Económicas (Segunda Apertura) y en caso de corresponder, Propuestas Financieras, se girarán nuevamente todas las actuaciones a la Comisión de Evaluación de las Propuestas, quién emitirá el Informe Final confeccionando planillas comparativas.

UNA VEZ DETERMINADA LA PROPUESTA MÁS CONVENIENTE, LA COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN EXIGIRÁ AL FUTURO ADJUDICATARIO, PREVIO A LA ADJUDICACIÓN EL CERTIFICADO DE HABILITACIÓN PARA ADJUDICACIÓN.

Conforme lo normado por los Decretos 809/96 y 08/98 y Resoluciones N* 105/96, 139/96, 007/98 y 042/98 de la ex-Secretaría de Vivienda, Obras y Servicios Públicos, previo a la adjudicación le será requerida al oferente seleccionado, la presentación de Informe de Habilitación para Adjudicación emitido por el Registro de Constructores de Obras de la Provincia, debiendo acreditar una Capacidad de Ejecución Anual en la Especialidad Hidráulica igual o mayor al monto ofertado.

ARTÍCULO 23 ° CAPACIDAD, ADJUDICACIÓN o RECHAZO DE PROPUESTAS

Pueden ser Oferentes en este proceso, las personas físicas, jurídicas, nacionales o extranjeras, Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas, que reúnan los requisitos establecidos en los documentos de Licitación. En dicha inteligencia, se enumera en los

Pag.28

documentos de Licitación, la información y/o documentación que el Oferente deberá acompañar en su Oferta, la cual deberá acreditar el efectivo cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas a su conformación, que por la naturaleza u origen de la firma o institución se considere necesarias a los efectos de su reconocimiento jurídico.

Teniendo en cuenta las consecuencias jurídicas, administrativas y comerciales que acarrea la conformación de una Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas, se interpreta que los miembros y/o firmas que la integran, deberán acreditar oportunamente la resolución social adoptada por la firma respectiva, de sujetarse al régimen jurídico previsto en el Libro Tercero, Título IV, Capítulo XVI del Código Civil y Comercial de la Nación.

De conformidad a lo dispuesto por el citado cuerpo normativo, los integrantes de la Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas deberán acreditar la aprobación de dicha conformación, y la designación del representante con poderes suficientes para ejercer los derechos y contraer obligaciones que hicieren al desarrollo o ejecución de la obra.

Con respecto a las Sociedades Nacionales y/o Locales, deberán presentar el Acta de Directorio en las Sociedades por acciones y el Acta de Reunión de Socios, con las inscripciones que resulten pertinentes, en cuyo orden del día se trate y apruebe la participación en el proceso de licitación, la delegación de facultades y las autorizaciones necesarias para el cumplimiento de la presentación de los requisitos formales exigibles en el mismo. Respecto a las Personas Jurídicas extranjeras, deberán presentar la documentación respaldatoria de acuerdo a la normativa vigente.

Para presentarse a esta licitación, los Oferentes no deberán hallarse incursos en ninguna de las causales de inhabilidad previstas por las leyes vigentes.

Los Oferentes que se presenten asociados deberán hacerlo mediante la constitución de una Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas, en los términos de las leyes y normativa vigente en materia de contratos asociativos, acompañando a su oferta el contrato constitutivo de la misma o, en su defecto, el compromiso formal de su constitución.

Tanto el compromiso de constitución como el contrato constitutivo de las Uniones Transitorias u otro tipo de agrupación de empresas, deberán otorgarse por instrumento público o privado con firma certificada notarialmente y, además de lo requerido por sus regímenes particulares, contener expresamente:

a) La determinación de su objeto que deberá coincidir con el de la presente licitación, indicando concretamente las actividades y medios para su realización. El porcentaje en que cada empresa concurre a la agrupación. b) El compromiso expreso, de cada uno de sus integrantes, de asumir la responsabilidad principal, solidaria e ilimitada, por todas y cada una de las empresas / empresarios individuales asociados, respecto del cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de la presente licitación; de la Adjudicación y de cualquier obligación contractual por el plazo de duración del contrato. c) El compromiso de mantener la vigencia de la Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas por un plazo superior al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de esta licitación. d) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas integrantes que importen una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa y expresa de la Gerencia de Obra. e) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada establecida en sus respectivos contratos constitutivos. Junto con el contrato o compromiso de constitución de la Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas, deberá acompañarse copia autenticada de las actas de la Asamblea por la cual cada una de las sociedades integrantes de la Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas haya aprobado la constitución

Pag.29

de la misma. Cada una de las integrantes de la Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas deberá presentar además, la totalidad de la documentación que el presente Pliego exige a las sociedades legalmente constituidas, debiendo unificar el domicilio y la personería.

Capacidad necesaria para resultar Adjudicatario

a) Conforme a lo normado, previo a la adjudicación le será requerida la presentación de la Resolución de Calificación emitida por el Registro de Constructores de Obras de la Provincia, debiendo acreditar el Oferente (Sumatoria simple en caso de Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas) una Capacidad de Ejecución Anual en la Especialidad Exigida, igual o mayor al monto ofertado anualizado de la obra licitada. b) La adjudicación recaerá sobre la propuesta, que a juicio de la Comitente, sea la más

conveniente en términos técnicos, económicos y financieros para la Provincia entre aquellas que se ajusten a las bases y condiciones establecidas para la licitación. c) La presentación de las propuestas y su posterior estudio, no dará ningún derecho a los

Oferentes, pudiendo la Autoridad Competente rechazar todas, si así lo estimase conveniente.

ARTÍCULO 24 ° DOCUMENTOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

El Adjudicatario de la obra deberá presentar para la firma del contrato, la documentación exigida en el presente Artículo.

El contrato será suscripto, en idioma español. A los efectos de la firma del contrato, el Adjudicatario deberá presentar ante la Comitente, para su consideración y aprobación, la siguiente documentación:

1°) Garantía de Ejecución del contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del importe de la propuesta, constituida por cualquiera de los medios establecidos por el Artículo N° 35 de este Pliego.

2°) Nombre de las personas que suscribirán el contrato, con la documentación debidamente

legalizada por Escribano Público, que acredite el carácter que invocan y facultades suficientes.

3°) Constancia de Clave Única de Identificación Tributaria.

4°) Registro de la tarea profesional técnica de que se trate por ante la entidad colegial competente al efecto, y la presentación de la liquidación de honorarios con determinación de los aportes previsionales del caso que, conforme a la legislación aplicable, el colegio profesional correspondiente emita.

5°) En caso de Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas, deberán presentar

contrato social de esa unión, debidamente inscripto en los términos previstos por la normativa vigente.

6°) Ratificación de Domicilio Especial constituido en la Ciudad de Córdoba.

Serán además documentos del Contrato a celebrarse para esta obra, además de los que el ordenamiento jurídico señale como de aplicación obligatoria, los siguientes:

La propuesta y su documentación anexa.

El Pliego de la Licitación Pública firmado por el Adjudicatario.

Los documentos del proyecto enumerados en los Art. 25º del presente Pliego Particular de Condiciones.

Las informaciones y aclaraciones suplementarias producidas por sí o por la Gerencia de Obra o como resultado de las consultas previstas en el Art. 3º.

Pag.30

El Certificado de Habilitación para la Adjudicación de la Obra, expedido por el Registro de Constructores de Obras Públicas.

ARTÍCULO 25 ° LEYES, NORMAS, REGLAMENTOS Y ESPECIFICACIONES QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO Y REGIRÁN LA CONTRATACIÓN.

Constituyen este proyecto y pasarán a formar parte del contrato de ejecución dando fe en caso de controversia, los siguientes documentos:

a) Memoria Descriptiva.-

b) Ley 8614/97, Decretos Provinciales N° 1345/97 y 1341/97 de prórroga de los Decretos Reglamentarios N°4757/77 y Decreto N°4758/77.-

c) El presente Pliego Particular de Condiciones.-

d) Pliego Particular de Especificaciones Técnicas.-

e) Presupuesto Oficial.-

f) Análisis de Precios (a presentar por los proponentes).-

g) Programación del Proyecto (a presentar por los proponentes).-

h) Modelo de Solicitud de Admisión.-

i) Modelo de Propuesta:

j) Notas aclaratorias y modificatorias (si las hubiere).-

k) Las siguiente Leyes, Normas y/o especificaciones:

1) Ley No 19587/72 - Decreto Reglamentario 351/79 y sus modificatorias de Higiene y Seguridad en el Trabajo.-

2) Normas para materiales y estructuras de Hormigón Armado y Pretensado vigentes en las Normas IRAM y en Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación.

3) Normas y recomendaciones IMPRES - CIRSOC 103 – CIRSOC (para todos los cálculos), Norma DIN 1045 (Versión 1972) y DIN 4227, Reglamento Argentino de Hormigón PRAEH (excluyendo cálculos).-

4) Normas IRAM N° 13331 - N° 113047 y N° 13331 Partes I y II para cañerías de PVC.-

5) Normas y especificaciones técnicas de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (E.P.E.C.).-

6) Normas y especificaciones Técnicas de ENARGAS y ECOGAS.-

7) Normas y Especificaciones Técnicas de la ex - Dirección Provincial de Hidráulica.-

8) Normas y Especificaciones Técnicas de la Dirección de Vialidad.-

9) Normas y Especificaciones Técnicas de la Dirección Nacional de Vialidad.-

10) Normas y Especificaciones Técnicas de la ex- Empresa de Ferrocarriles Argentinos.-

11) Ordenanzas y Decretos de las Municipalidades involucradas en el presente proyecto.-

Pag.31

12) Ley Provincial del Ambiente N° 7343/85 y Reglamento de evaluación de Impacto Ambiental Decreto N º 2131 y sus disposiciones conexas. Ley de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba N° 10.208.

13) Ley N° 24557 de Riesgo de Trabajo, modificado por Ley N° 26773; N° 19587 de Seguridad e Higiene del Trabajo – el Decreto N° 911/96 de Reglamento para la Industria de la Construcción. Las Resoluciones de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo (SRT) N° 231/96 y 51/97.-

14) Decreto Ley N° 1332-C-56 y su Decreto Reglamentario N° 2074-C.-

15) Ley 5589 Código de Aguas.

16) Decreto N° 2503/70 sobre Registro de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba y las Resoluciones N° 656/1/68 y N° 986/6/75 ambos del ex Consejo Profesional de la Ingeniería y la Arquitectura.-

17) Las siguientes disposiciones vinculadas con el Registro de Constructores: los Decretos del P.E. Nros. 809/96 y 8/98, y las Resoluciones Nros. 105/96, 139/96, 071/98 y 042/98, de la ex - Secretaría de Viviendas O. y S. Públicos, de dicho Registro.-

18) 38) Ley N° 7.715.

19) Marco Regulador Nº 529/94 y 597/94.

20) Decreto N° 415/99.

21) Ley de Presupuesto N° 10.322.

22) Ley impositiva de la Provincia de Córdoba N° 10.324.

23) Ley N° 10.323, Modificaciones al Código Tributario Provincial.

24) Ley Nº 10.208 de Política Ambiental, sus decretos reglamentarios y especificaciones Particulares de Impacto Ambiental de la Secretaría de Ambiente.

25) Especificaciones para la Construcción de Obras Externas de Provisión de Agua y Desagües, aprobadas por Expte. 9967/39, con modificaciones aprobadas por Resolución No 9691/61.

26) Normas para la Fabricación y Recepción de Válvulas Esclusas No 2508/87, aprobada por Resolución No 76367/A.G. de 1987.

27) Especificaciones Técnicas para el Diseño, fabricación, recepción e Instalación de Cañerías de PVC y Acero Galvanizado.

28) Norma IRAM No 113047 y No 113048 para aros, arandelas y planchas de caucho sintético tipo cloropreno, para juntas de cañerías.

29) Norma ANSI / AWWA STANDARD - For Fiber Glass - Presure Pipe C - 950 - 88 (Revisión de ANSI / AWWA C - 950 - 1981).

30) Norma ASTM D - 3838 – 79.

31) Normas IRAM Nº13432, ASTM D3517, AWWA C950 y M-45, y DIN 16868 para cañerías de PRFV, y Normas IRAM 13440 y ASTM D4161 para ensayo de juntas de cañerías de PRFV.

32) Norma IRAM Nº 13485 con Certificado del Instituto Argentino de Gas para cañerías de PEAD.

33) Normas y especificaciones Técnicas de la Dirección de Arquitectura.

Pag.32

34) Normas y Especificaciones Técnicas de la ex- Empresa de Ferrocarriles Argentinos.

35) Normas y Especificaciones Técnicas de las Empresas de Telefonía.

36) Ley de Seguridad Eléctrica N° 10.281.

37) Ley N° 9.050.

38) Decreto Nacional 1295/2002.

l) Planos componentes del Proyecto Licitatorio.

m) Pliegos Particulares:

1 - El presente Pliego Particular de Condiciones.

2 - Los Pliegos Particulares de Especificaciones Técnicas

n) Pliegos Generales de Especificaciones:

1 - Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación.

2 - Pliego de Especificaciones Generales para Perforaciones de la Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación.

3 - Pliego de Especificaciones para Conservación Permanente de las Obras.

La obra contemplada en el presente Proyecto será adjudicada bajo las condiciones generales de Contratación, Ejecución, Recepción y Pago establecidas en la Ley de obras Públicas Nº 8614, sus Decretos Reglamentarios y el Pliego General de Condiciones para la Ejecución de Obras Públicas por Contrato, condiciones particulares establecidas en el Presente Pliego y el Complementario, el que por esta razón no contiene las cláusulas ya receptadas por aquellas.

La enumeración precedente no es taxativa y por lo tanto no excluye la aplicación de todo otro dispositivo legal modificatorio de los mencionados o que los sustituya, vigente a la Fecha de Contratación.

En tal sentido, debe tenerse presente que el eventual otorgamiento de financiamiento externo por parte de un organismo multilateral de crédito tornará obligatoria la aplicación de la normativa exigida por el mismo, en tanto que la normativa local antes citada tendrá carácter supletorio en dicho caso.

Los interesados, Oferentes, Adjudicatarios y Contratistas se someten para la resolución de toda cuestión vinculada a la interpretación, aplicación o ejecución de las obligaciones emanadas del presente Pliego, a la jurisdicción de los Tribunales Provinciales en lo Contencioso Administrativo con sede en la Ciudad de Córdoba de la República Argentina, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción, judicial o arbitral, nacional o internacional, que pudiere corresponder; y a la posibilidad de recusar sin causa. La sola presentación de la oferta importa la aceptación de ésta jurisdicción.

ARTÍCULO 26 ° IMPUGNACIONES Y/U OBSERVACIONES

Para formular impugnaciones referentes al trámite licitatorio, el recurrente deberá constituir un depósito de garantía, por cualquiera de los medios indicados en el Artículo N° 22 de la Ley de Obras Públicas N° 8.614 y en el Artículo N° 20 inciso 2 del Decreto Provincial 4.758/77, por un monto equivalente al 1,5 % del valor del Objeto Material del Recurso; conforme lo normado en el Artículo N° 73 de la Ley de Obras Públicas N° 8.614.

Pag.33

Deberá acreditar su constitución (depósito) conjuntamente con su presentación y como máximo hasta 72 hs. después de la instancia que desee impugnar, con la sola excepción de las impugnaciones que se realicen en el Acto de Apertura de las Ofertas, sobre las cuales los depósitos deberán constituirse y acreditarse dentro de las 24 horas, caso contrario se tendrán por no formuladas las mismas.

Sin perjuicio de las acciones legales a que pudieran dar lugar las impugnaciones infundadas, estas podrán ser consideradas como infracción y harán pasible al responsable de las sanciones previstas en la Ley de Obras Públicas y a la pérdida del depósito constituido a estos efectos.

En el supuesto de que la impugnación resulte fundada, dicho depósito será devuelto a solicitud del recurrente, sin ningún tipo de actualización, intereses, etc., una vez resuelto el caso por la Autoridad Competente.

Para el caso de observaciones en el Acto de Apertura de las Ofertas, será de aplicación lo dispuesto en el Art. 6 del Decreto 4.757/77.

ARTÍCULO 27 ° TRIBUTOS Y OTROS

a) El Contratista absorberá en su propuesta, la totalidad de los tributos vigentes hasta el día del Acto de Apertura de las Ofertas. La creación de un nuevo impuesto con posterioridad a la fecha de Apertura de las Ofertas y que el mismo deba ser afrontado por el Contratista, será tenido en cuenta a los fines de incrementar en su justa medida el precio de la obra. Por consiguiente, al generarse una quita total o parcial de algún impuesto vigente a la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas y que fuera tenido en cuenta en la oferta formulada; la variación resultante redundará en una disminución del precio de la obra, en su justa incidencia. b) También serán por cuenta del Contratista y en consecuencia deberán ser incluidos en su propuesta, el pago de todos los precios, impuestos, tasas, patentes, regalías, derechos, etc. que se originen por la contratación, construcción y/o ejecución de la obra. c) Cumplimiento de la Ley Provincial N° 8.470: Del pago de cada uno de los certificados por Avance de Obra, se realizarán las retenciones establecidas en el presente Pliego, en particular los correspondientes a los aportes previsionales conforme lo dispuesto por Ley Provincial Nº 8.470. Como requisito indispensable para que la oferta tenga validez, el Oferente deberá presentar una Declaración Jurada con la aceptación expresa de la retención de aportes previsionales de los profesionales intervinientes. A los efectos de cuantificar y realizar estas retenciones, será requisito indispensable para la firma del contrato de ejecución de obra, que el Contratista acredite el registro de la tarea profesional que se trate, por ante la entidad colegial competente al efecto, y la presentación de la liquidación de honorarios con la determinación de los aportes previsionales que, conforme la legislación aplicable, el colegio profesional emita.

ARTÍCULO 28 ° ACOPIO

En esta obra no se reconocerá pago alguno por acopio de materiales.

ARTÍCULO 29 ° IMPEDIMENTOS

No se admitirán propuestas de quienes sean deudores morosos del Fisco de la Provincia, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, y de quienes tuvieran malos antecedentes por incumplimientos de contratos anteriores en cualquier Dependencia del Estado Provincial.

No podrán ser proponentes los ex-funcionarios y ex-agentes, hasta doce (12) meses después de haber cesado en el servicio de la Administración Pública Provincial.

Tampoco podrán serlo los empleados y funcionarios de dicha Administración.

Pag.34

ARTÍCULO 30 ° PLANOS CONFORME A OBRA

Comprende la provisión de una original y 4 copias de los planos conforme a obra (generales, parciales y de detalles) que se que reflejen en su totalidad la obra ejecutada (de las partes civiles, hidráulicas, eléctricas y electromecánicas) de acuerdo al proyecto, más los correspondientes a modificaciones o ampliaciones de obra.

Estas presentaciones podrán ser parciales y su confección durante el período de ejecución de la obra.

Asimismo se deberá adjuntar cuatro (4) juegos de planos en archivos AUTOCAD última versión, en C.D.

Toda otra información a suministrar (memorias de cálculo, especificaciones, planillas de cálculo etc.), deberá ser presentada en cuatro (4) juegos de C.D. en archivos del tipo WORD ó EXCEL última versión existente.

ARTÍCULO 31 ° REGISTRO DE OBRA

El Contratista efectuará el Registro de la Obra ante el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No 2503 del 16-07-70, aprobatorio de la Resolución No 656/1 del 27/12/68 del ex - Consejo Profesional de la Ingeniería y Arquitectura, debiendo presentar a la Gerencia de Obra dentro de los treinta (30) días calendarios a la fecha del Replanteo inicial, una constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el trámite de Registro de Obra.

La falta de presentación de tal constancia en el término fijado, hará pasible al Contratista de sanciones previstas en la reglamentación vigente.

No se efectuará certificación alguna hasta que sea satisfecho este requisito, con causa imputable a la Empresa Contratista con las consecuencias que de ello derive.

ARTÍCULO 32 ° LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD

El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de Accidentes de Trabajo y de Higiene y Seguridad y sus reglamentaciones en vigencia y todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.

Asimismo será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal haciendo suyas las derivaciones que de él deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada.

El Contratista está obligado a presenta antes de iniciada la obra, un Contrato de Afiliación a una Compañía Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) de acuerdo a lo establecido en la Ley de Riesgos de Trabajo No 24557 con la nómina completa del personal, tanto administrativo, obrero y profesional a emplearse en la obra, como así también deberá presentar dentro de los QUINCE (15) días de iniciada la Obra el programa de Higiene y Seguridad aprobado por la correspondiente A.R.T. y además contará con Servicio de Higiene y Seguridad para asegurar el cumplimiento de las disposiciones en vigencia.

Es obligatorio para el CONTRATISTA, tener en los frentes de trabajos los medicamentos y útiles de curación que se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir al personal.

Pag.35

ARTÍCULO 33 ° SALARIOS

El Contratista deberá cumplimentar todas las disposiciones de la legislación vigente en materia laboral y previsional y las que establezcan las convenciones colectivas del trabajo.

Se colocará en lugar visible del obrador, un tablero bien protegido, donde se consignarán los salarios y condiciones de trabajo vigentes, horarios, turnos, etc. y la nómina completa del personal de la obra y su categoría.

El Contratista mantendrá indemne al Comitente frente a todo tipo de reclamo ya sea administrativo, judicial y/o extrajudicial de carácter laboral que pudiesen interponer terceros o personas vinculadas al Contratista, dependiesen o no de él.

Si el Comitente fuese demandado por terceros o personas vinculadas con el Contratista, éste se compromete a asumir la responsabilidad tanto en la contestación de los reclamos, imputaciones, multas, recursos, demandas, etc. como en el seguimiento del proceso judicial y/o administrativo que se inste.

No obstante, en el caso de que el Comitente deba abonar montos producto de reclamos de índole laboral cuya responsabilidad sea del Contratista, éste deberá restituir todas las sumas pagadas por el Comitente, más los intereses, dentro de los cinco (5) días a contar de la fecha del pago realizado.

En caso que el Contratista no cumpliera con lo dispuesto en el párrafo anterior, el Comitente podrá deducir lo pagado de los Certificados correspondientes, o en su defecto del Fondo de Reparo o de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

El Comitente tendrá amplias facultades para vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales del Contratista; pudiendo exigirle la exhibición de toda la documentación que acredite su cumplimiento.

ARTÍCULO 34 ° SEGUROS

A) Seguro por Accidentes de Trabajo

El Contratista asegurará contra todos los riesgos de accidentes de trabajo, a todo el personal obrero, técnico, administrativo, profesional, etc., de su dependencia y afectados a la obra.

Dicho seguro se ajustará a las disposiciones de la Ley Nacional N° 24.557, su reglamentación y/o normativas que las complementen o sustituyan.

La cobertura será completa, contemplando incapacidad temporaria y definitiva, parcial y

total, muerte, gastos de sepelio, asistencia médica y farmacéutica, etc., incluyendo también los

jornales y la cobertura por responsabilidad civil.

B) Responsabilidad Civil

El Contratista deberá contratar un seguro de Responsabilidad Civil, con cobertura de personas y bienes, y que cubra todos los efectos de accidentes y/o daños y perjuicios que se produzcan como consecuencia de la ejecución de la obra, por un monto acorde a las particulares características de la misma. No obstante la contratación de un seguro por un monto determinado, el Contratista responderá íntegramente por la responsabilidad de los hechos dañosos que se pudieran producir en la ejecución de la obra, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 48 del Pliego General de Condiciones (Decreto N°4.758/77).

Todos los seguros indicados en el presente Artículo serán contratados con instituciones autorizadas, de primera línea, a entera satisfacción de la Gerencia de Obra, reservándose la misma el derecho de rechazo de los mismos cuando así lo estime conveniente.

Pag.36

El Contratista deberá presentar a la Gerencia de Obra, recibo oficial de pago definitivo y por el total del premio, tanto por la emisión de la póliza original, como por los suplementos y endosos en que se ajustaren las primas. No serán aceptados recibos provisorios.

Cuando así corresponda, todos los derechos emergentes de las pólizas serán transferidos a la Gerencia de Obra y/o a la dependencia que ésta determine.

La no presentación de las Pólizas, implicará la aplicación de una multa equivalente al cinco por mil (5 %o) del monto de la medición certificada de ese mes, por cada día de mora.

Los seguros tendrán vigencia durante el plazo de ejecución de la obra, siendo estos seguros obligatorios.

ARTÍCULO 35 ° GARANTIA DE LA OFERTA - GARANTÍA DEL CONTRATO

Para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones, los proponentes y el adjudicatario de la presente Licitación Pública deberán cumplimentar las siguientes garantías:

a) Garantía de la oferta: equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial de la Obra, En caso de Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas dicha garantía deberá constituirse de manera proporcional por cada integrante conforme su participación.

Adicionalmente, el Oferente deberá presentar una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, a cuyo fin utilizará el formulario correspondiente que figura en este pliego. En caso de que un Oferente incurra en cualquiera de las conductas previstas en los apartados a) y b), se declarará al mismo no elegible para la adjudicación de un contrato por parte del Contratante durante el período de dos (2) años a partir de la fecha de apertura de las ofertas.

La garantía de mantenimiento de oferta se perderá:

1) Si un Oferente:

1.1. Retira su oferta durante el período de mantenimiento de la oferta.

1.2. Falsea la información consignada con carácter de declaración jurada.

1.3. No subsana los defectos formales, una vez intimado dentro del término que a tal efecto se fije.

1.4. No permitiera realizar las tareas de inspección o verificación que se le soliciten por la Comisión de Estudios y Evaluación de las Propuestas, una vez intimado dentro del término que a tal efecto se fije.

2) Si el Adjudicatario:

2.1. No firma el Contrato, de acuerdo a lo estipulado en este Pliego.

2.2. No suministra la garantía de cumplimiento de contrato, de conformidad con lo dispuesto por este Pliego.

2.3. No acepta la corrección del precio de su oferta por errores aritméticos, de conformidad con este Pliego.

b) Garantía de contrato: Dentro de los cinco (5) días de la notificación de la adjudicación y previa a la firma del contrato, el adjudicatario deberá garantizar el cumplimiento de sus compromisos con un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del importe del monto contractual.

Estas garantías se deberán constituir por alguna de las siguientes formas:

I) Dinero efectivo, mediante depósito en cuenta oficial del Banco de la Provincia de Córdoba N° 90000325208 Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (A.C.I.F. - S.E.M.), habilitada en el Banco de la Provincia de Córdoba, debiendo

Pag.37

acreditarse con el correspondiente comprobante de depósito o boleta bancaria original.

II) Títulos ó Bonos de la Nación, ó Provincia al valor de su cotización en plaza, depositando en el Banco de la Provincia de Córdoba a favor del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (A.C.I.F. - S.E.M.), y/o Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.

III) Fianza bancaria ó de entidad autorizada por el Banco Central de la República Argentina, a favor del Comitente.

IV) Seguro de Caución otorgado por compañía autorizada por Organismo Nacional competente, a favor del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (A.C.I.F. - S.E.M.), y Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.

V) Certificado de Crédito Líquido y Exigible que tuviera el Proponente contra la Administración Pública Provincial.

La Fianza ofrecida podrá integrarse completando entre sí las distintas alternativas y podrá sustituirse durante su vigencia con la aceptación previa de la Autoridad competente.

Las fianzas deberán constituirse hasta la extinción total de las obligaciones que la originen.

Las garantías que tenga constituidas el Contratista, serán devueltas de conformidad a las previsiones contenidas en los Artículos N° 79 y N° 108 del Pliego General de Condiciones (Decreto N° 4758/77).

ARTÍCULO 36 ° DAÑOS A TERCEROS

Las indemnizaciones a abonar a terceros por daños causados durante la ejecución de la obra, como ser agrietamientos de propiedades linderas, roturas de vidrios, cañerías e instalaciones, redes telefónicas y de corriente eléctrica, etc., correrán por cuenta y cargo del CONTRATISTA, por cuya razón deberá tomar todos los cuidados y precauciones necesarias.

ARTÍCULO 37 ° LIBROS DE ACTAS, ÓRDENES DE SERVICIOS Y DE NOTAS DE PEDIDOS

El Contratista deberá proveer a la Gerencia de Obra de Obras de TRES (3) libros compuestos por cuatro (4) hojas, de las cuales tres (3) hojas serán móviles o desagregables y una (1) fija por folio, destinadas a las Actas, Ordenes de Servicios que imparta la Gerencia de Obra y a Notas de Pedido que emita el Contratista, respectivamente.

A medida que se agoten los ejemplares se irán renovando, enumerándolo consecutivamente.

Estos registros serán foliados, sellados y rubricados por funcionario autorizado de la Gerencia de Obra, y se encontrarán permanentemente en obra.

ARTÍCULO 38 ° REPLANTEO DE LA OBRA

El Replanteo total o parcial será efectuado en forma conjunta entre la Contratista y la Gerencia de Obra.

Debe ser realizado dentro de los treinta (30) días de la firma del Contrato y la Contratista tendrá que formalizar sus observaciones en igual término a partir del acto de replanteo. En caso de que la mejor oferta seleccionada incluya provisión de financiamiento, y que el mismo sea aceptado, el Replanteo de los Trabajos se llevará a cabo dentro de los treinta (30) días

Pag.38

contados a partir de la entrada en vigencia del Contrato de Obra, hecho que ocurrirá una vez perfeccionado el acuerdo de financiamiento de rigor.

Previo al Replanteo de la Obra el Contratista deberá presentar constancia del registro de las tareas profesionales correspondientes, ante el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba y la liquidación de honorarios con determinación de los aportes previsionales del caso que, conforme a la legislación aplicable, el Colegio emita.

Es obligación de la Contratista por sí o por su representante Técnico, participar en las operaciones de replanteo y en el caso que no lo hiciera, se le dará expresamente por conforme con las actuaciones de la Gerencia de Obra, no admitiéndose sobre el particular reclamo alguno de ninguna naturaleza, que interpusiera posteriormente.

Las operaciones de replanteo serán efectuadas prolijamente, estableciendo marcas, mojones o puntos de referencia, que el Contratista está obligado a conservar a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad.

Al terminar las operaciones de Replanteo Total o Parcial se labrará el Acta en la que se hará constar:

a) Lugar y fecha del acto.

b) Denominación y ubicación de las obras a ejecutar.

c) Nombre de los actuantes.

d) Todo otro antecedente que la Gerencia de Obra crea oportuno incluir (cantidades, cómputos, croquis, etc.).

e) Observaciones que el Contratista estime necesario formular sobre las operaciones de replanteo.

El Acta deberá ser firmada por la Gerencia de Obra y la Contratista o su Representante Técnico aceptado.

Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, útiles u otros, será por exclusiva cuenta del Contratista.

Si ocurriere el extravío de señales o estacas y fuera menester repetir las operaciones de replanteo, la Contratista deberá pagar además de los nuevos gastos, el importe proveniente de las erogaciones por movilidad y viáticos de los empleados de la Gerencia de Obra que tengan que intervenir.

ARTÍCULO 39 ° MEDIO AMBIENTE- RESPONSABILIDADES

El Contratista deberá cumplir con la totalidad de las normas y marcos legales en materia de Protección Ambiental vigentes a nivel Municipal, Provincial y/o Nacional, en particular la Ley Provincial N° 10.208 y sus Decretos Reglamentarios N° 247/2015 y 248/2015, recomendaciones emanadas de los estudios ambientales, a saber: Estudio Ambiental Previo a la ejecución, Estudio de Impacto Ambiental y en particular el Programa de Gestión Ambiental.

En relación con esta documentación, contará con copia de todos los Procedimientos y Normativa aplicable en cada uno de los obradores que se proyecte instalar a lo largo de la traza a ejecutar.

En concordancia con lo expuesto, todos los responsables de las diferentes áreas del Contratista, estarán en pleno conocimiento de lo solicitado en el párrafo anterior y para ello, esta exigencia será incluida en el Plan de Capacitación que el Contratista implemente con su personal.

Pag.39

De igual manera, y sin perjuicio de lo anteriormente expresado será de carácter obligatorio el considerar la inclusión dentro del Plan de Capacitación para la totalidad de los operarios del Contratista y Subcontratistas los siguientes Ítems:

• Gestión Integral de Residuos Domésticos, Peligrosos y de tipo Industrial.

• Manejo sustentable de los recursos: agua y suelo.

• Almacenamiento de sustancias químicas, combustibles y lubricantes.

• Contenciones secundarias

• Plan de Acción frente a contingencias ambientales: derrames, fugas y pérdidas

• Manejo de la vegetación en el área del Proyecto

• Plan de acción frente a la detección de sitios arqueológicos o de valor cultural

El Contratista deberá mantener indemne a la Gerencia de Obra de cualquier acción que se inicie con motivo del incumplimiento por parte de aquel al régimen vigente en materia ambiental.

Los daños causados a terceros y/o al ambiente derivados del incumplimiento del presente pliego y del contrato, serán de exclusiva responsabilidad del Contratista, quien deberá asumir los costos que resulten de dicho incumplimiento.

ARTÍCULO 40 ° HORARIO DE TRABAJO

Durante la ejecución de la obra a requerimiento del Contratista, la Gerencia de Obra, podrá autorizar jornadas de labor de mayor duración, siempre que encuentre atendibles las causas aducidas por el mismo y encuadren en la legislación vigente, pero ello no dará lugar a reconocimiento de ninguna naturaleza por parte de Gerencia de Obra.

Las obras permanentes que necesiten la presencia de la Gerencia de Obra, no podrán ejecutarse: fuera del horario normal de trabajo, durante la noche, sábados, domingos y feriados, salvo autorización en contrario de la Gerencia de Obra, excepto cuando los trabajos sean inevitables y/o absolutamente necesarios para salvar vidas, bienes, seguridad de las obras, hechos que deberán ser comunicados a dicha Gerencia.

Las limitaciones en los horarios que impone este artículo, no son de aplicación para aquellas tareas que no precisan de la Gerencia de Obra durante su ejecución, tales como mantenimiento, desarmado de encofrados etc..

Si el Contratista solicitara la autorización para trabajar en horarios y días no autorizados en este apartado, y necesitare de la presencia de la Gerencia de Obra, deberá presentar el correspondiente pedido, siendo a su cargo los mayores gastos que se generen.

ARTÍCULO 41 ° MARCHA DE LOS TRABAJOS

La demora en la ejecución de los trabajos, dará lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes.

Si se produjesen atrasos con respecto a la Programación del Proyecto, se deberá indicar por Nota de Pedido las causas, señalando las que sean justificables, para su aprobación. Dicha novedad será comunicada a la Gerencia de Obra dentro de los siete (7) días de producido el atraso, informando el hecho que lo motivó.

Los datos pluviométricos de las lluvias que hayan ocasionado atrasos, serán obtenidos de las fuentes informativas, siguiendo el presente orden:

1) Servicio Meteorológico Nacional,

Pag.40

2) Entidad Oficial cercana a la obra.-

Si el pedido fuera resuelto favorablemente deberá, presentar la Programación del Proyecto actualizada, similar a la Programación del Proyecto vigente, pero modificada por las influencias de las causas de atraso justificables.

En este nuevo proyecto, sólo podrán diferir del original o del anterior, aquellos Ítems cuya ejecución hubiere sido afectada, directa o indirectamente, por las causales justificables mencionadas.

La Programación del Proyecto actualizada deberá ser expresamente aprobada o rechazada por la Gerencia de Obra, debiendo el Contratista en este último caso introducir las modificaciones que se indiquen, en el plazo que a tal efecto se le fije.

ARTÍCULO 42 ° CERTIFICACIONES

41º - 1 - Medición De La Obra, Confección Del Certificado Mensual

A los fines de la certificación mensual, se cerrará la medición de los trabajos ejecutados y aprobados, el último día hábil de cada mes.

El cómputo métrico de cada ítem para la certificación mensual, surgirá de tomar la cantidad real total ejecutada y aprobada hasta la fecha, restándole las cantidades certificadas con anterioridad.

En los ítems cotizados en forma global se considerará el porcentaje realizado y aprobado, con respecto a la cantidad total a ejecutar.

En las obras por Ajuste Alzado el cómputo de cada ítem se utilizará a los fines de las certificaciones parciales, debiendo el Contratista completar todos los trabajos por el precio total cotizado.

Las mediciones y cómputos de los trabajos que se realicen en la obra, así como los cómputos que se efectúen para la certificación mensual, se comunicarán al Contratista por Orden de Servicio.

En oportunidad de la medición se dejará constancia de las divergencias producidas y de todo otro hecho digno de mención.

Los trabajos que pudiesen quedar ocultos, serán medidos antes de la prosecución de aquellas tareas que generen tal ocultamiento, debiendo el Contratista dar aviso a la Gerencia de Obra, para su control, medición y aprobación, dejándose sentado por escrito para constancia de las partes.

Dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes de cerrada la medición, la Gerencia de Obra entregará al Contratista los cómputos y las instrucciones correspondientes, para la confección de un juego completo del certificado de obra, constituido por el legajo original y el número de copias que correspondiere.

A continuación el Contratista contará con CINCO (5) días hábiles para la aclaración de dudas, para la confección y firma de dicho juego completo, y para su entrega en la Gerencia de Obra, quién dará trámite al mismo.

El cómputo métrico que dará origen al certificado de pago, constará de una planilla resumen de lo ejecutado en el mes, y de las planillas complementarias que hayan dado origen a dicha planilla resumen.

En caso de requerir el Contratista una copia negociable del certificado, deberá mencionarlo expresamente en la nota de elevación que acompaña a la documentación del mismo, y se deberá retirar en la Dirección de Administración del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, la cual le será entregada bajo recibo.

Pag.41

El Contratista se hará cargo de la confección del certificado y de todos los gastos que dicha confección origine.

La demora en los plazos imputables al Contratista, no dará derecho al reclamo de intereses de su parte.

41º - 2 - Mediciones y Ensayos

Desde el comienzo y hasta la recepción definitiva de la obra, el Contratista pondrá a disposición de la Gerencia de Obra el personal, materiales, formularios y todos los elementos necesarios para poder efectuar los replanteos, las mediciones, la toma de muestras de materiales, los ensayos, como así mismo proveerá de los formularios, tanto para las actividades precedentemente enunciadas, como para la confección de la documentación correspondiente a las certificaciones.

Todos los gastos derivados de estas funciones no recibirán pago adicional, debiendo ser tenidos en cuenta por el oferente en sus análisis de precios, y prorrateados dichos costos en todos los ítems del contrato.

41º - 3 - Certificados De Las Obras

Los certificados serán emitidos mensualmente por la Gerencia de Obra, dentro de los veinte (20) primeros días del mes siguiente de efectuados los trabajos, período éste que podrá ser prorrogado como consecuencia de alguna mora atribuible al Contratista.

Si el Contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la expedición de certificados, éstos serán tramitados de oficio, sin perjuicio de las reservas que se formularan al efectuar el cobro.

Todos los certificados parciales son acumulativos y tienen carácter provisional de pago a cuenta, al igual que las mediciones que les dan origen, quedando sometidos a los reajustes que correspondieren.

Si durante el mes no se hubiere ejecutado una cantidad apreciable de obra, podrá la Gerencia de Obra a pedido del Contratista, postergar dicha certificación, sin que el atraso en su emisión signifique la obligación del pago de intereses por parte de la Comitente.

41º - 4 - Pago De Los Certificados - Mora

El pago de los Certificados se efectuará dentro de los sesenta (60) días posteriores al período mensual de los trabajos, siempre y cuando tales trabajos estén debidamente certificados.

41º - 5 - Fondo De Reparo

De cada certificado, se deducirá el importe del cinco por ciento (5%) del valor del mismo, de acuerdo a lo detallado en el Art. 62 del presente Pliego.

Estas deducciones se retendrán y constituirán el “Fondo de Reparo” como garantía de la buena ejecución de los trabajos, hasta la fecha de recepción definitiva de los mismos.- Este fondo podrá ser sustituido en un cien por ciento (100%) a pedido del Contratista, por otra documentación aprobada por las disposiciones legales vigentes.

41º – 6 – Anticipo Financiero

La presente Obra contempla el pago de un anticipo de la Provincia a la Contratista, del Veinte por Ciento (20%) del monto de la Oferta, el que podrá liquidarse una vez iniciada la Obra (Acta de Replanteo).

El pago del anticipo se efectuará dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de la liquidación correspondiente. Previo al trámite de la liquidación la Contratista deberá presentar una garantía por el total del anticipo constituida por fianza bancaria de bancos con corresponsalía en Córdoba o Seguro de Caución emitido por Compañía autorizada por el organismo nacional competente y con domicilio constituido en la ciudad de Córdoba.

Pag.42

La devolución del anticipo se realizará prorrateada en todos los certificados de obra y en todos los ítems.

ARTÍCULO 43 ° INTERESES SOBRE GARANTÍAS

Las garantías constituidas en cualquiera de las formas previstas en el presente Pliego, (de Propuestas, de Contrato, y de Fondos de Reparos), no devengarán intereses de ningún tipo.

ARTÍCULO 44 ° PRECIOS DE NUEVOS ÍTEMS

Cuando sea necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, el precio de los nuevos ítems se establecerán de acuerdo entre el Contratista y la Gerencia de Obra mediante el respectivo análisis de precios.

ARTÍCULO 45 ° DIMENSIONES EXACTAS Y PRECIOS

Las dimensiones consideradas en los distintos ítems del Cómputo Métrico y Presupuesto Oficial de la Licitación Pública son aproximadas; las dimensiones exactas serán determinadas en cada caso por la Gerencia de Obra con la asistencia del Contratista o de su Representante Técnico, dejándose debida constancia en las actas que se labren.

El pago de los trabajos terminados, realizados según las especificaciones correspondientes, se hará según los precios convenidos.

En los precios cotizados están incluidos todos los gastos necesarios para la completa terminación de cada ítem.

ARTÍCULO 46 ° DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DE LA OBRA

La dirección técnica de la obra así como la inspección de los trabajos, estarán a cargo de la Gerencia de Obra.

ARTÍCULO 47 ° REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA OBRA

El Contratista será el responsable de la Conducción Técnica de la obra y a tal efecto deberá contar permanentemente en la misma con un Representante Técnico.

Dicha representación será ejercida por un profesional con título habilitante de Ingeniero Civil o Hidráulico, cuyo alcance fija la Ley 1332 Serie C, inscripto en el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba, Ley No 6764, tener cinco (5) años de ejercicio profesional como mínimo y haber desempeñado la conducción de obras similares a la presente. La Gerencia de Obra evaluará los antecedentes presentados para su aceptación.

El Contratista deberá presentar dentro de los quince (15) días de la firma del contrato el nombre del profesional correspondiente.

La Contratista será responsable de los honorarios profesionales que según el Decreto 1332 - C, su Decreto Reglamentario y las leyes complementarias, deban abonar por el ejercicio de dicho Representante Técnico.

A su vez dicho profesional deberá presentar declaración jurada de no haber desempeñado cargo público alguno ni haber sido dependiente del Estado Provincial durante los últimos doce (12) meses anteriores a la firma del contrato.

Pag.43

La presencia en obra del representante Técnico será permanente. La Gerencia de Obra, a su exclusivo criterio, podrá autorizar su ausencia temporaria, debiendo asentarse tal autorización en el Libro de Ordenes de Servicio.

Cuando la ausencia del Representante Técnico sea prolongada la Contratista deberá designar un representante técnico sustituto bajo las mismas condiciones establecidas para el titular.

El Representante Técnico deberá hacerse presente en la Gerencia de Obra cuando así le sea requerido.

El incumplimiento de sus funciones por parte del representante Técnico, dará lugar a la aplicación de una multa al Contratista; pudiéndose además ordenar su reemplazo, sin derecho a reclamo alguno por ningún concepto.

El Representante Técnico cumplirá fundamentalmente las siguientes funciones:

a) Realizar la Conducción Técnica de la obra.

b) Asistir a la Gerencia de Obra en el Replanteo de la obra y en la medición de los trabajos ejecutados.

c) Firmar los certificados de obra.

d) Recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones y órdenes que imparta la Gerencia de Obra, así también la ejecución de estudios y proyectos bajo las pautas fijadas por la referida Gerencia que aprobará en última instancia el proyecto presentado.

e) Tratar con la Gerencia de Obra todos los problemas atinentes a la ejecución de los trabajos.

f) Firmar toda documentación Técnica que presente para su aprobación.

Los Honorarios Profesionales correspondientes y cualquier otro gasto relacionado con el cumplimiento de este artículo serán por cuenta de la CONTRATISTA, que deberá prorratearlos en los precios de los ítems.

ARTÍCULO 48 ° ELEMENTOS A PROVEER A LA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.FOTOGRAFÍAS DOCUMENTALES

El Contratista deberá presentar fotografías documentales de la obra en una cantidad de cinco (5) tomas como mínimo con tres (3) copias cada una que reflejen cabalmente los trabajos correspondientes a cada certificado de obra que se emita.

Las fotografías se ajustarán a las siguientes características: tamaño postal, en color, papel seda sensibilidad 125/100 ASA como mínimo.

Las fotografías pasarán a ser propiedad de la Gerencia de Obra y su costo se considera incluido en el precio total contratado.

ARTÍCULO 49 ° PERMISOS PREVIOS Y RECAUDOS TÉCNICOS Y LEGALES ANTE ORGANISMOS ESTATALES

El Contratista tendrá a su exclusivo cargo y costo la realización de los trámites, obtención y pago de permisos ante Organismos Nacionales, Provinciales y Municipales que resulten necesarios con motivo de la ejecución de la obra.

Pag.44

Los mismos deberán gestionarse con la antelación suficiente para no afectar la Programación del Proyecto, ya que no se reconocerán prórrogas en el plazo previsto para la obra, por esta causa.

Además, tomará todos los recaudos técnicos y legales con motivo de los trabajos a ejecutar en la vía pública, correspondiente a toda la zona de afectación de la presente obra.

ARTÍCULO 50 ° RELACIÓN CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

A pedido del Contratista, y si la Gerencia de Obra lo considera necesario, esta última gestionará ante las Empresas prestatarias de los servicios de gas, electricidad, correos y telégrafos, ferrocarriles, obras viales, sanitarias, hidráulicas, municipalidades, etc., la autorización para remover aquellas instalaciones que obstaculicen o imposibiliten los trabajos contratados.

Esta gestión no releva en nada la obligación del Contratista de costear los trabajos de remoción, sean éstos efectuados por sí o por el Ente con jurisdicción si la Autoridad de dicho Ente así lo dispusiere.

La solicitud correspondiente deberá formularla el Contratista a la Gerencia de Obra con una anticipación de no menos de diez (10) días.

El Contratista no afectará en nada a ninguna instalación existente si no cuenta con el consentimiento formal y supervisión en obra de los trabajos, de parte de la entidad con jurisdicción sobre dicha instalación.

El Contratista deberá adoptar las precauciones del caso a fin de evitar que las instalaciones que puedan permanecer en su sitio sean dañadas por los trabajos a ejecutar.

Para todas las instalaciones que deban ser reconstruidas se adoptarán las disposiciones constructivas emanadas de la autoridad con jurisdicción en tales instalaciones o ante la falta de éstas, las instrucciones expresas que la Repartición imparta por medio de la Gerencia de Obra.

El Contratista es el único responsable por los daños ocasionados por la obra que se ejecuta, no recibiendo de la Gerencia de Obra ningún reconocimiento adicional sobre el importe contractual por las precauciones que adopte o por los trabajos provisorios que deba realizar.

ARTÍCULO 51 ° EXPROPIACIONES

En caso que sea necesario proceder a alguna expropiación, ésta será por exclusiva cuenta del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 52 ° CARTELES DE OBRA

En los lugares que oportunamente designe la Gerencia de Obra, el Contratista deberá colocar, a su cargo, dentro de los quince (15) días de firmado el contrato, dos (2) Carteles de Obra bien visibles y conforme al detalle del plano correspondiente.

ARTÍCULO 53 ° CASOS FORTUITOS

Al respecto regirán las disposiciones del Art. 50 de la Ley No 8614.

Pag.45

ARTÍCULO 54 ° EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO A SU FIN

El Contratista ejecutará los trabajos de tal manera que resulten completos y adecuados a su

fin, en la forma que se infiere de la documentación contractual, aunque en esta

documentación no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello el

Contratista tenga derecho a cobro adicional alguno.

Con referencia a los documentos que integran el contrato, se establece que se

complementan entre sí, de modo que cualquier error u omisión de uno de ellos queda

salvado por su sola referencia en el otro.

Corresponde al Oferente, un exhaustivo análisis e interpretación de la documentación

tendiente a la ejecución de la obra, de manera tal que ofrezca en su totalidad, las

características que le hagan plenamente eficaz para responder a las necesidades públicas

que la motivan.

La ambigüedad o falta de precisión en la documentación contractual, no autorizan a

considerar que la documentación prevé la realización de trabajos inútiles o que no cumplen

sus objetivos o los cumplen en forma deficiente o parcial.

Tampoco liberarán al Contratista de sus obligaciones, ya que en estos casos prevalecerá la

intención que corresponde al concepto general: “La ejecución de la obra completa y de

acuerdo a los fines previstos”.

Ante documentación que resulte susceptible de interpretación sobre la ejecución o no de un

trabajo, deberá concluirse por la obligatoriedad de su realización, por lo que el Oferente

deberá incluirlo en su propuesta.

Para el caso de las obras alcanzadas bajo la modalidad de Ajuste Alzado, el Oferente

deberá tener en cuenta que los valores consignados en el presupuesto oficial, son sólo

ilustrativos, debiendo absorber en su propuesta, las cantidades reales a ejecutar en virtud de

que parte de la presente obra se adjudicará y se contratará por dicha modalidad. En

consecuencia de lo normado en el presente artículo, los pedidos de aclaraciones al proyecto

deberán ser formulados por los interesados, dentro de las formas y plazos establecidos

en el Artículo 21 de la Ley N° 8.614 y el presente Pliego, habida cuenta que no serán

reconocidos al Contratista, reclamos sustentados en circunstancias como las mencionadas.

ARTÍCULO 55 ° ENERGÍA ELÉCTRICA

En caso de que los proponentes prevean utilizar equipos de construcción accionados eléctricamente, antes de formular sus ofertas, deberán practicar las averiguaciones del caso, sobre la posibilidad de obtener la energía eléctrica de las Empresas de Servicios Públicos, ya que si ello no resultara posible, deberán contar con los equipos propios para su generación.

Si el Contratista decidiera obtener energía eléctrica de las entidades que prestan dicho servicio, ya sean públicas o privadas, también deberá prever los equipos necesarios para asegurar la continuidad de la provisión de electricidad, siendo de su absoluta responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecución de la Obra, no pudiendo aducirse como causal de interrupción de las tareas, cortes de energía, bajas de tensión, etc.

ARTÍCULO 56 ° COMODIDADES PARA LA GERENCIA DE OBRA – OBRADOR

En esta obra se exigirá la provisión de oficina para la Gerencia de Obra. Se proveerá de elementos de protección laborales, tales como cascos, botas de goma, capas, etc.

Pag.46

En oportunidad de labrarse el Acta de Replanteo o de iniciación de los trabajos se fijará el lugar de ubicación del obrador, debe estar permanentemente custodiado. Fuera del horario de trabajo permanecerá cerrado y de noche convenientemente iluminado.

El Contratista presentará para aprobación de la Gerencia de Obra, el proyecto y equipamiento de los obradores, adaptando sus instalaciones a la situación particular de las obras, y a las observaciones y requerimientos que le hiciera la Gerencia de Obra.

El costo total de los Obradores, tanto de montaje como de su posterior desmontaje, como así también toda la infraestructura necesaria para su correcto funcionamiento, incluyendo el costo de materiales, mantenimiento y limpieza, son a cargo del Contratista y se lo considerará incluido en el precio de la obra.

El Contratista proveerá a todo su personal y a la Gerencia de Obra, cascos de seguridad aprobados con sello IRAM y su uso será obligatorio, debiendo prever por lo menos de dos (2) cascos de reservas para personal extraordinario o visitas, y exigirá también el cumplimiento de esta disposición a los subcontratistas.

En los obradores, la Empresa destinará, desde 30 días posteriores a la fecha de Acta de Inicio de trabajos y hasta la Recepción definitiva, acondicionado para oficina, con baño, calefacción y equipo de aire acondicionado, línea telefónica, conexión de Internet y todos los servicios (luz, gas, agua potable, etc.), siendo todos los gastos afrontados por el Contratista. El local destinado a oficina estará equipado mínimamente con DOS (2) escritorios, SEIS (6) sillas, DOS (2) mesas para la computadora e impresora, DOS (2) muebles biblioteca para archivo.

La Gerencia de Obra tendrá en todo momento libre acceso a los mismos.

La Empresa Contratista proveerá a la Gerencia de Obra de obra de CUATRO (4) teléfonos celulares smartphone aptos para red 4g, con memoria RAM mínimo 2Gb y procesador Quad Core o superior, fijándose un tope de 30 horas libres por mes, por cada celular.

Esta disponibilidad se prolongará hasta quince (15) días calendarios posteriores a la Recepción Provisoria de la obra, el Contratista podrá recién disponer libremente de los equipos mencionados.

ARTÍCULO 57 ° PRUEBAS PARA LA RECEPCIÓN PROVISIONAL

Una vez terminadas las obras y antes de la Recepción Provisional de las mismas, se deberá proceder a efectuar las pruebas de funcionamiento, estando a cargo del Contratista todos los gastos ocasionados.

El Contratista tendrá a su cargo la reparación de los desperfectos que se pongan de manifiesto al realizarse dichas pruebas, sin que por ello tenga derecho a formular reclamaciones de ningún tipo, ni a solicitar prórroga del plazo contractual.

En ningún caso se acordará la Recepción Provisional hasta tanto no se haya cumplido satisfactoriamente con las pruebas antedichas.

Estas pruebas son independientes a las realizadas durante la ejecución de cada parte de las obras.

ARTÍCULO 58 ° RECEPCIONES PROVISIONALES PARCIALES

Las Recepciones Provisionales de la obra se podrán realizar en forma parcial. Previo a ello el Contratista tendrá que haber realizado por su exclusiva cuenta y aprobado por parte de la Gerencia de Obra todas las mediciones, ensayos, entrega de planos conforme a obra, empalmes

Pag.47

y habilitaciones que surgieren como necesarios e imprescindibles a los efectos de proceder a las mencionadas recepciones.

Las Recepciones Provisionales de obra se realizarán en forma parcial de acuerdo a su posibilidad de puesta en servicio a definir oportunamente por la Gerencia de Obra.

ARTÍCULO 59 ° PLAZO DE GARANTÍA

Durante el plazo de garantía que será de un (1) año a partir de las Recepciones Provisionales Parciales de las obras, el Contratista será responsable de la conservación de las mismas y de las reparaciones por defectos provenientes de la mala calidad de ejecución de los trabajos a su cargo.

ARTÍCULO 60 ° RECEPCIONES DEFINITIVAS PARCIALES

Si correspondiera a criterio de la Gerencia de Obra, vencido el término de garantía de la obra, el Contratista tendrá derecho a solicitar las Recepciones Definitivas Parciales de la misma, siempre que se compruebe la buena calidad de los materiales, la correcta ejecución de los trabajos y buen funcionamiento de las instalaciones, como así también que no medie reclamo al Contratista por parte de la Gerencia de Obra, lo que será causal de diferir las Recepciones Definitivas hasta tanto se dirima el reclamo.

Se efectuará con las mismas formalidades que la Recepción Provisoria y conforme a lo establecido en el Artículo N° 81 del Pliego General de Condiciones (Decreto N° 4.758/77).

ARTÍCULO 61 ° DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS

Las garantías que tenga constituidas el Contratista, serán devueltas de conformidad a las previsiones contenidas en los Artículos N° 79 y N° 108 del Pliego General de Condiciones (Decreto N° 4758/77).

ARTÍCULO 62 ° FONDO DE REPAROS

Se formará de acuerdo a lo previsto en el Artículo 59 de la Ley No 8614, el Artículo 43 del Decreto Reglamentario No 4757/77 y el Pliego general de Condiciones.

La Gerencia de Obra aceptará constituir el Fondo de Reparos por los medios que fija el Artículo 22 de la Ley No 8614.

Si el Contratista optara por los incisos c) ó d) del mencionado Artículo 22, que expresa como medio de constituirlo "la Fianza bancaria o de entidad autorizada por el Banco Central de la República Argentina" o "Seguro de Caución otorgado por compañía autorizada por el organismo nacional competente" respectivamente, el medio elegido debe contener cláusulas de actualización.

De cada certificado de obra se deducirá un cinco por ciento (5%) del monto, en concepto de Fondo de Reparos hasta la Recepción definitiva, cualquiera sea el medio de constituirlo adoptado, siendo causal de rechazo la fijación de fechas estimadas.

Si el Contratista reemplazare el Fondo deducido por Póliza de Seguro de Caución, deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Legislación vigente. El Fondo de Reparo puede ser sustituido en un cien por ciento (100%).

Pag.48

Si el Contratista se negare a reparar las fallas observadas por la Gerencia de Obra, ésta hará los reparos por cuenta del Contratista y los abonará con el Fondo de Reparos y si tal monto no alcanzara, recurrirá al Fondo de Garantía de ejecución de la obra.

ARTÍCULO 63 ° SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS

Si para efectuar modificaciones en las obras en curso de ejecución, o por otra causa, la Gerencia de Obra juzgase necesario suspender temporalmente toda o parte de la realización de las obras contratadas, comunicará por escrito la orden correspondiente al Contratista, procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte a que alcance la suspensión, labrándose acta del resultado.

Si la suspensión de la obra excede los treinta (30) días, al término de ese plazo, se librarán los certificados por el trabajo realizado, que haya sido inspeccionado y aprobado por la Gerencia de Obra.

Previa conformidad de la Gerencia de Obra, el Contratista podrá suspender la marcha de los trabajos durante el período de licencia anual del personal, sin que por ello de lugar a ampliación del plazo contractual.

ARTÍCULO 64 ° MULTAS POR PARALIZACIÓN DE LA OBRA

Las multas que se apliquen por mora ya sea en la iniciación, la ejecución o en la terminación de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondiente a aquellas.

Solo se incluirán en el cómputo del plazo contractual, las prórrogas y ampliaciones concedidas.

* Mora en la iniciación de los Trabajos:

En la mora de iniciación de los trabajos se aplicará una multa equivalente al uno por mil (1‰) del monto contractual actualizado por cada día de mora.

Esta multa será descontada una vez dictada la Resolución correspondiente del certificado a liquidar, que corresponde a la fecha de la Resolución.

Si la obra es terminada en el plazo establecido en la Programación del Proyecto aprobada, la multa por iniciación no será devuelta al Contratista.

* Mora en la ejecución de la obra:

Toda mora producida durante el período de ejecución de la obra en relación a los plazos estipulados en la Programación del Proyecto aprobada, que no obedezca a casos fortuitos o de fuerza mayor, dará lugar a la aplicación de una multa equivalente al uno por mil (1‰) del monto contractual actualizado por cada día de mora.

Cuando se hubiera aplicado multas por mora en la iniciación y/o durante la ejecución de la obra, la multa que corresponde por terminación no será reducida en el monto de aquella que tendrá siempre carácter sancionatorio.

Si la obra se terminare en el plazo estipulado en la Programación del Proyecto aprobada, la multa por mora durante la ejecución de la obra no será devuelta al Contratista.

* Mora en la terminación de los trabajos:

Si el Contratista no diere total o correcta terminación a todos los trabajos contratados dentro del plazo estipulado para la realización de los mismos, incurrirá en una multa equivalente al uno por mil (1‰) del monto contractual actualizado por cada día de atraso en la terminación de los trabajos.

Pag.49

* Faltas e infracciones:

Si la Contratista cometiere una (1) o más faltas o infracciones a este contrato, o a las órdenes escritas de la Gerencia de Obra y Resoluciones de la Comitente, se hará pasible a la imposición de multas del uno por uno por mil (1‰) del monto contractual actualizado según la importancia de la infracción a exclusivo juicio de la Comitente y siempre que no se trate de casos explícitamente contemplados en otros Artículos.

Esas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción.

En caso de persistencia contumaz o de abiertos desacatos de la Contratista, las multas impuestas no serán óbice para que la autoridad competente imponga penalidades de carácter más grave, pudiéndose llegar hasta la rescisión del contrato.

* Procedimiento para la aplicación de multas:

Producido un caso de aplicación de multas la Inspección la comunicará fundándola por escrito a la Gerencia de Obra.

Toda multa aplicada será descontada del Certificado correspondiente al mes en que se dictó la resolución.

La Resolución de la Comitente podrá ser recurrida por la Contratista en las formas y plazos previstos por las disposiciones legales sobre trámite administrativo.

Toda multa impuesta con carácter firme y definitivo, será hecha efectiva a juicio de la Comitente por medio de nota de cargo a descontándole del primer Certificado de pago que se extiende a la Contratista y si el importe de éste no alcanzare a cubrirla, deberá ser completada antes del retiro de dicho Certificado.

Si el total de los haberes a percibir por la Contratista no llegare a cubrir la multa o multas impuestas, aquél está obligado a depositar el saldo dentro de los diez (10) días de notificado, en el Banco de la Provincia de Córdoba a la orden y en cuenta que fije la Comitente.

ARTÍCULO 65 ° RESCISIÓN DEL CONTRATO

Se aplicará lo que establece, en particular, la Ley de Obras Públicas N° 8.614 y Decreto N° 4.757/77 y el Pliego General de Condiciones (Decreto N° 4.758/77).

ARTÍCULO 66 ° CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES

Todos los materiales para la construcción de la obra serán nuevos y sin uso.

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, serán computados al Contratista como si los hubiere ejecutado con los materiales especificados, sin derecho a reajuste de precios.

Los trabajos ejecutados, que no respondan satisfactoriamente a lo contratado, aunque fueran de mayor valor a lo estipulado, podrán ser rechazados y el Contratista deberá demoler y reconstruir de acuerdo al contrato, estando a su cargo los gastos provocados por esta causa, sin perjuicio de la sanción que correspondiere.

Los materiales que habiendo sido aprobados, se tornaran por cualquier causa inadecuados para su uso, serán rechazados.

Todo material rechazado por la Gerencia de Obra deberá ser retirado por el Contratista del sitio de la obra, dentro del plazo improrrogable que aquella fije.

Pag.50

El Contratista, a pedido de la Gerencia de Obra, facilitará los medios necesarios para la toma y transporte de muestras de materiales sin cargo alguno para dicha Gerencia.

Durante el tiempo que duren los ensayos, no podrán usarse los materiales cuestionados y el mismo se mantendrá fuera de la zona de las obras.

ARTÍCULO 67 ° COORDINACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN LA VÍA PÚBLICA

Una vez firmado el Contrato de Obra, se deberá coordinar la realización de la misma, con la autoridad comunal local, a los efectos de su ajuste con obras o tareas proyectadas o en ejecución, por otros organismos nacionales, provinciales, o municipales, con el objeto de reducir al mínimo posible los inconvenientes a causar a la población que utilice la vía pública en la que se efectúan los trabajos.

Asimismo y como consecuencia de la mencionada coordinación, introducirá en la Programación del Proyecto aprobada las modificaciones que se impongan, lo que deberá ser realizado juntamente con la adaptación de dicho proyecto a la fecha de iniciación y a los meses calendarios, tal como lo estipula el Artículo 18.9: “Programación del Proyecto”.

ARTÍCULO 68 ° SEÑALIZACIONES

El Contratista deberá ejecutar la adecuada señalización de la obra en ejecución a fin de evitar accidentes, mediante la utilización obligatoria de letreros a entera satisfacción de la Gerencia de Obra.

Cuando sea necesario desviar el tránsito, el Contratista deberá señalar eficazmente con todas las advertencias destinadas a orientar y guiar el tránsito hacia el desvío tanto de día como de noche, para lo cual en éste último caso serán obligatorias las señales luminosas que garanticen su permanencia durante toda la noche.

El Contratista deberá cumplir las disposiciones de la Dirección de Vialidad.

Ninguna de estas tareas recibirá pago adicional alguno, considerándose su precio incluido dentro de los Ítems de la Obra.

ARTÍCULO 69 ° DEPÓSITO DE LOS MATERIALES DESTINADOS A LA OBRA

El Contratista resguardará aquellos materiales que a juicio de la Gerencia de Obra requieran estar al abrigo de los agentes climáticos.

ARTÍCULO 70 ° LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista está obligado a mantener los distintos lugares de trabajo, obrador, depósitos, casillas, etc., como así mismo la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. El Contratista deberá solucionar inmediatamente las anomalías, que en este sentido, señale la Gerencia de Obra.

El Contratista deberá entregar la obra en perfectas condiciones de limpieza, habilitación, funcionalidad y uso.

Todos las partes de la obra, se limpiarán íntegramente, cuidando al máximo todos los detalles y terminación de los trabajos ejecutados.

Pag.51

El Contratista procederá al retiro de toda máquina, estructura o accesorios de montaje, utilizados para la ejecución de la obra, como así también materiales sobrantes, escombros o basura, etc.

ARTÍCULO 71 ° TRABAJOS Y PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA

Son a cargo del Contratista todos los gastos relacionados con la ejecución, provisión de materiales, equipos, herramientas, mano de obra, insumos varios y todos los transportes que de lo enunciado se deriven, para dar cumplimiento al presente contrato de construcción.

Los Ítems serán construidos en forma completa, satisfaciendo los fines para los cuales fueron creados, debiéndose realizar cualquier provisión, trabajo o servicio que sin estar expresamente indicado, sea necesario ejecutar para lograr los nombrados objetivos, sin que sea reconocido ningún precio adicional, ya que todos los costos se consideran incluidos dentro del precio de contrato.

ARTÍCULO 72 ° GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS

Solo serán reconocidos al Contratista las erogaciones producidas por los daños en la obra, como consecuencia de casos fortuitos o fuerza mayor, en los términos previstos en el Artículo 50 de la Ley de Obras Públicas Nº 8614. A tal fin deberá efectuarse el reclamo dentro de los quince (15) días hábiles de producido.

Cumplido este término no tendrá derecho a reclamación alguna.

En el caso de paralizaciones de obra ordenadas por la Administración, se reconocerán los costos producidos de acuerdo a lo estipulado en el Art. 42 de la Ley de Obras Públicas Nº 8614.

ARTÍCULO 73 ° RESPONSABILIDAD

El Contratista y su personal, deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas, reglamentos, leyes, etc., vigentes en el lugar de ejecución de la obra. Será por su exclusiva cuenta, el pago de multas, resarcimiento por daños y perjuicios, intereses, etc., que pudieran corresponder por acciones e infracciones cometidas por sí, o sus dependientes.

El Contratista en su condición empresaria, al actuar como constructor de la obra, está obligado a dar cumplimiento en tiempo y formas a Leyes, Decretos, Ordenanzas y Reglamentaciones vigentes, referido a las infraestructuras de servicio, siendo a su exclusivo cargo la presentación y trámites ante Autoridades de la Administración Pública, ya sea Nacional, Provincial, Municipal, Comunal e incluso a Entes Privados que pudiere corresponder.

Una vez finalizadas las obras y antes de la Recepción, el Contratista deberá obtener todas las aprobaciones, autorizaciones, habilitaciones y conformidades que correspondan, las que serán entregadas a la Autoridad de Aplicación en materia de agua.

Los gastos y trámites que todos estos requerimientos ocasionen, son por exclusiva cuenta del Contratista.

ARTÍCULO 74 ° CUMPLIMIENTO DE LA LEY PROVINCIAL Nº 8470

De cada uno de los certificados confeccionados por el Contratista, en un todo de acuerdo a la medición mensual efectuada según lo establecido por el Art. 42, se retendrá el monto correspondiente a los aportes previsionales, conforme a lo dispuesto por el art. 24 inc. a y b de la

Pag.52

Ley 8470. La retención establecida se efectuará en forma proporcional a los montos certificados en el mes de que se trata.

Con su oferta y como requisito indispensable para la validez de la misma, el Oferente deberá presentar una Declaración Jurada de aceptación de este requisito, de acuerdo al modelo que se adjunta al presente Pliego.

Previo al Replanteo de la Obra el Contratista deberá presentar constancia del registro de las tareas profesionales correspondientes, ante el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba y la liquidación de honorarios con determinación de los aportes previsionales del caso que, conforme a la legislación aplicable, el Colegio emita.

ARTÍCULO 75 ° DOCUMENTACIÓN QUE PERMANECERÁ EN OBRA

La Contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 45 de la Ley 8614 de Obras Públicas – tercer párrafo.

Como consecuencia de ello la documentación será verificada por la Gerencia de Obra de la obra y comprende lo siguiente:

1) Libro de Sueldos y Jornales Art. 52 Ley 20744.

2) Los recibos de liquidación de haberes debidamente firmados por el trabajador.

3) Las pólizas o contrato de los seguros tomados para cubrir los riesgos al personal y a terceros, con los respectivos recibos oficiales de haber sido pagados.

4) Listado de personal actualizado expedido por la A.R.T..

5) Contrato de Seguro de Vida del Personal y recibos oficiales de pago.

6) Las boletas de depósitos de los pagos de las obligaciones previsionales y sociales a la Afip.

7) Pagos a la UOCRA.

8) Pagos al Instituto de Estadísticas Registro de la Industria de la Construcción (I.E.R.I.C.).

9) Depósitos correspondientes al Fondo de Desempleo.

ARTÍCULO 76 ° ELEMENTOS A PROVEER - FONDO DE INSPECCIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN

- Elementos a proveer:

Los siguientes equipos serán entregados al firmarse el Acta de Replanteo y quedarán en poder de la Gerencia de Obra. Los gastos que deba realizar la Contratista para el cumplimiento del presente Artículo no recibirán compensación directa alguna, debiendo prorratearse en el precio de los ítems de la obra.

a) Una (1) Sonda multiparamétrica Horiba U - 52 - 30 con cable de 30 metros para monitoreo de aguas superficiales.

b) Tres (3) Conductimetros Lutron Yk-2014cd

c) Un (1) Destilador de agua eléctrico 10 l/h DALVO

d) Un (1) Turbidímetro portatil TB1 VELP

e) Un (1) Medidor portatil de PH/Orp/OD/TEMP d-55 Horiba

Pag.53

f) Un (1) PSZ20 Microscopio Binocular, mod. PRIMO STAR, con las siguientes características:

00021 Microscopio marca Car-Zeiss, modelo Primo Star, equipado para campo claro en luz transmitida con iluminación

Halogena óptica corregida al infinito con corrección cromática, con objetivos.

Compuesto por:

Estativo de microscopio “Primo Star” Hal, Kohler regulable. ( condensador de altura regulable)

Platina con mando a la derecha, campo 18

Cabezal bi o trinocular (según pedido).

Configuración completa:

Iluminación halógena con ampolleta 6V 30w

Revolver porta objetivos para cuatro objetivos, con inclinación hacia atrás.

Platina mecánica 75 x 30 con mando a la derecha con porta muestra con palanca elástica a la

izquierda.

Tubo binocular ergonómico 30/20 ICS

2 Oculares 10 x18mm gran angular plano, con corrección de enfoque ( Diopter), para uso con sy

sin gafas. Lentes con recubrimiento anti- réflex-BR.

Objetivos “ Plan –Achromatico” 4 x/0.1, Plan –Achromatico 10x/0.25, objetivo Plan –Achromatico”

40x/065 y Plan –Achromatico 100x/1.25 de inmersión en aceite.

Condensador de Abbe 0.9/1.25

Juegos de filtros de color: azul- verde y amarillo

Fuente de poder externa 100….240 VAC/50….60Hz/30VA

Cubierta protectora

Frasco con gotario, con 5 ml de aceite de inmersión

Opcionalmente se puede incluir un kit para constraste de fase.

g) Una (1) camioneta pickup tracción 4x2 cero kilómetro, de marca acreditada, doble cabina, motor diesel de inyección directa Turbo Intercooler cilindrada 2000 cm3 o superior, potencia no menor a 139 cv, caja de 6 velocidades. Equipamiento mínimo del vehículo: dirección asistida, cuatro puertas, calefacción y aire acondicionado, frenos ABS, doble airbag, butacas delanteras individuales, distribución eléctrica de frenado, inmobilizador de motor, asistencia en frenada de emergencia, cinturones de seguridad inerciales delanteros y traseros, control de ascenso en pendientes, control de descenso en pendientes, sistema de bloqueo electrónico diferencial, rueda de auxilio, matafuego, balizas triangulares, herramientas necesarias para reparaciones eventuales y todos los accesorios necesarios para la circulación por Rutas Nacionales, a satisfacción de la Gerencia de Obra. La Contratista proveerá a la Gerencia de Obra y a su total conformidad, de vehículos automotor cero Kilómetro, dentro de los QUINCE (15) días hábiles de firmado el Acta de Replanteo de los trabajos. Los mismos serán transferidos, por el contratista al Gobierno de la Provincia de Córdoba luego de la Recepción Definitiva de la obra.

h) Una (1) camioneta pickup tracción 4x4 cero kilómetro, de marca acreditada, doble cabina, motor diesel de inyección directa Turbo Intercooler cilindrada 2800 cm3 o superior, potencia no menor a 176 cv, caja de 6 velocidades. Equipamiento mínimo del vehículo: dirección asistida, cuatro puertas, calefacción y aire acondicionado, levantavidrios eléctrico, cierre de puertas centralizado, frenos ABS, doble airbag, butacas delanteras individuales, control de estabilidad, control de tracción, asistencia al arranque independiente, alarma, rueda de auxilio, matafuego, balizas triangulares, herramientas necesarias para reparaciones eventuales y todos los accesorios necesarios para la circulación por Rutas Nacionales, a satisfacción de la Dirección Técnica. La Contratista proveerá a la Dirección Técnica y a su total conformidad, de

Pag.54

vehículos automotor cero Kilómetro, dentro de los QUINCE (15) días hábiles de firmado el Acta de Replanteo de los trabajos. Los mismos serán transferidos, por el contratista al Gobierno de la Provincia de Córdoba luego de la Recepción Definitiva de la obra.

Si los vehículos sufrieran desperfectos por los cuales quedaran fuera de servicio por un período mayor de tres (3) días corridos, el Contratista deberá proveer una movilidad similar en forma inmediata en su reemplazo.

Estarán a cargo del Contratista absolutamente todos aquellos gastos derivados de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de todos los vehículos: reparaciones, repuestos, cocheras, lavados, engrases y lubricantes, etc., incluyendo patentamiento, impuestos, verificaciones técnicas y póliza de seguro contra todo riesgo, etc.

Asimismo el Contratista tendrá la obligación de proveer siempre, en tiempo y forma, de manera eficiente, de la totalidad de combustible necesario para el funcionamiento de todos los vehículos a partir de la entrega cada unidad y hasta el mes que opere la Recepción Definitiva inclusive. El Contratista deberá realizar todos los servicios de mantenimiento y reparaciones, de manera tal que las unidades se encuentren siempre en perfecto estado de funcionamiento.

Previo a la recepción definitiva de la obra o dentro de los seis (6) meses posteriores al vencimiento del plazo originario para la ejecución de presente obra (art.12), el contratista deberá transferir la titularidad del dominio de dicho vehículo a la Gerencia de Obra, haciéndose

cargo de todos los gastos que la transferencia origine.

En caso de incumplimiento del presente artículo la Contratista se hará pasible de una multa diaria del 0,5 ‰ del monto de obra.

El incumplimiento de la entrega de los medios de movilidad detallados y de la provisión de todos los elementos para su funcionamiento y utilización normal dentro de los plazos establecidos será penado con una multa equivalente 0,5‰ del monto del contrato por cada día de mora.

- Fondo de Inspección y de Administración:

Los Oferentes deberán incluir en su presupuesto el 1,5% (uno coma cinco por ciento) del monto de su oferta económica, importe que será destinado a la integración de un Fondo para el pago de los gastos de inspección de la obra y los gastos administrativos de gestión y pago de certificados. Este monto será retenido de cada certificado de pago emitido a favor de la Contratista, excepto en el caso de que resultara adjudicada una empresa cuya oferta incluya la provisión de financiamiento TOTAL, y éste sea aceptado, en el cual resultará de aplicación lo dispuesto en el apartado 5.b) del artículo 4° de este pliego.

ARTÍCULO 77 ° ANEXOS

Se adjuntan los modelos de formularios y planillas que pasan a formar parte del legajo de la Licitación Pública. Se respetará la diagramación propuesta y contendrán verazmente la información solicitada.

1.- Anexo 1: Solicitud de Admisión

2.- Anexo 2: Declaración Jurada de Domicilio

3.- Anexo 3: Modelo de Propuesta

Pag.55

4.- Anexo 4: Modelo de Análisis de Precios

5.- Anexo 5: Planillas

6.- Anexo 5.1: Principales Obras Ejecutadas

7.- Anexo 5.2: Principales Obras en Ejecución y Adjudicadas a Ejecutar

8.- Anexo 5.3: Planilla de Profesionales

9.- Anexo 5.4: Listado de Equipos, Instrumental y Vehículos a Afectar a esta Obra

10.- Anexo 6: Declaración Jurada Retención de Aportes Ley Nº 8470

11.- Anexo 7: Declaración de Mantenimiento de Oferta.

12.- Anexo 8: Planillas de Propuesta Financiera.

Pag.56

ANEXO “1”

SOLICITUD DE ADMISIÓN

Los que suscriben..................................................................................., con domicilio especial en calle …………………………………N°……... Piso ..... Oficina........... Tel.…………......... de esta Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, solicitan ser admitidos en la LICITACIÓN PÚBLICA N°………... cuya apertura se realizará en…………………………………..Nº…. CIUDAD DE …………… – Provincia de Córdoba, REPÚBLICA ARGENTINA, el día …....del mes de ……………………. del año…….. a las …………horas ......... para la ejecución de la obra …………………………………………………………………. Asimismo declaramos bajo juramento que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Artículo N° 4 del Pliego General de Condiciones (Decreto N° 4.758/77) y declara expresamente que:

a) Conoce plenamente y acepta el contenido de la documentación de la Licitación Pública y de la totalidad de las aclaraciones y comunicaciones emitidas. b) Ha recogido en el sitio en que se ejecutarán las obras las informaciones relativas a las circunstancias locales de cualquier naturaleza que pueden influir previsiblemente sobre la ejecución de los trabajos. c) Garantiza la autenticidad y exactitud de todas sus declaraciones y autoriza al Organismo Licitante, a solicitar las informaciones pertinentes a organismos oficiales, compañías de seguro, bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona física o jurídica. d) Renuncia a cualquier reclamación o indemnización originada en error en la interpretación de la documentación del llamado a Licitación Pública. e) Conoce la normativa que se aplica a la presente Licitación Pública. f) Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentación a esta Licitación Pública.

Se adjunta la documentación requerida en el Pliego Particular de Condiciones de acuerdo al siguiente detalle: (se listará de acuerdo al orden correlativo establecido en artículo 18: “DE LAS PRESENTACIONES”) Domicilio real de la/s Empresa/s: Correo Electrónico de la Empresa:

Director Técnico: Proponente:

Nombre y Título Habilitante: Nombre:

Firma y Sello Aclaratorio: Firma y Sello Aclaratorio:

Número de Matrícula Profesional:

Pag.57

ANEXO “2”

DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO

Córdoba, ……… de ……………………….. de ……….

Los abajo firmantes, en nombre y representación de la/s empresa/s constructora/s.............................................................................................. efectúan la presente declaración jurada de domicilio especial, fijando el mismo en la calle........................ N°…... Piso..... Oficina........Tel.: ....…………….......de esta Ciudad de Córdoba - Provincia de Córdoba. Asimismo quedamos obligados a comunicar fehacientemente al CONTRATANTE dentro de las 24 horas de producirse, cualquier cambio de domicilio.

Director Técnico: Proponente:

Nombre y Título Habilitante: Nombre:

Firma y Sello Aclaratorio: Firma y Sello Aclaratorio:

Número de Matrícula Profesional:

Correo electrónico de la Empresa:

Pag.58

ANEXO “3”

PROPUESTA ECONÓMICA

Los abajo firmantes en nombre y representación de la/s firma/s ..................... .....................…………………………………….. constituyendo domicilio especial en calle.................................... N°...... Piso........ Oficina....... Tel: .......................... de esta ciudad de Córdoba, declaramos que hemos examinado y no tenemos reservas a todos los documentos de Licitación, incluyendo las notas aclaratorias N ° ……….. de las cuales confirmamos recibo por la presente.

Ofrecemos ejecutar los trabajos correspondientes y necesarios para la Obra objeto de la

presente licitación, con provisión de toda la mano de obra especializada y sus

ayudantes, Dirección Técnica, Representación Técnica, capatacías necesarias, provisión de

equipos, herramientas, vehículos de distintos tipos, máquinas, materiales de aplicación y

consumo, agua de construcción, energía eléctrica, combustibles, etc., que sean necesarios

para satisfacer cualitativa y cuantitativamente los requerimientos de la obra en un todo de

acuerdo a las exigencias de los planos, pliegos, las mejores reglas del arte, la finalidad de

la misma y el plazo establecido para su construcción y según las bases de esta

Licitación, por los siguientes montos, que incluyen IVA, como así también todos los demás

impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, etc., vigentes y de aplicación en la

especie.

Por la construcción de la OBRA: EMBALSE DE REGULACIÓN RÍO CARAPE - ASCOCHINGA (DPTO. COLÓN), cotizamos la Suma de Pesos

………………………………………........................................................................................…$ ................................................. PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO.

Director Técnico: Proponente:

Nombre y Título Habilitante: Nombre:

Firma y Sello Aclaratorio: Firma y Sello Aclaratorio:

Número de Matrícula Profesional:

Pag.59

ANEXO “4”

PLANILLA MODELO DE ANÁLISIS DE PRECIOS

El Oferente deberá presentar los Análisis de Precio en Formularios cuyo modelo general se adjunta a continuación. Deberá completar un formulario para cada Rubro indicado en la planilla de oferta.

DENOMINACION DEL ITEM:

ITEM:

EQUIPOS

Cantidad Denominación HP Precio

HP PRECIOS

AMORTIZACION E INTERESES

Amortización = Total Equipo / 10.000 hs Amortización …..(A)…. $/h

Intereses = (Total Equipo x Interes Anual) / (2x2000 hs/año) Intereses ……(B)….. $/h

REPARACIONES Y REPUESTOS

Reparacion y Repuestos = ...%.. Amortización (A) Rep.y Rep. …..(C)…. $/h

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Gas Oil = ..……(Lt/HPxh) x ……………Total HP x ………..$/Lt Combustible …..(D)…. $/h

Lubricantes = ….% Combustibles (D) Lubricantes ……(E)…. $/h

MANO DE OBRA

Cantidad Denominación Precio Unitario $/hr Precio Total

Of.especializ.

Oficiales

Ayudantes

Vigilancia = ...% Mano de Obra

Costo Total Mano de Obra

M. de Obra ….(F)…. $/h

(EQUIPO + MANO DE OBRA) COSTO HORARIO = (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F) ……(G)….. $/h

Rendimiento (H)= …………………. unidad/hr

(EQUIPO + MANO DE OBRA) COSTO POR UNIDAD = (G) / (H) ……(I)….. $/unidad

MATERIALES

Material Unidad Rendimiento Precio Unitario Precio Total

Materiales ….(J)…. $/unidad

COSTO DIRECTO ITEM (CD) = (I) + (J) ….(CD)…. $/unidad

Gastos Generales (GG): .....% Costo directo (CD) ………….. $/unidad

Beneficios (Be):....% de (CD) …………… $/unidad

Costo Financiero (CF): …..% de (CD) ………….. $/unidad

SUBTOTAL (sin impuestos): (CD)+(GG)+(Be)+(CF) ---(SUB)---- $/unidad

Ingresos Brutos y Lote Hogar (IB y LH): 2,4% (SUB) …………… $/unidad

I.V.A.: 21% (SUB) …………… $/unidad

PRECIO DEL ÍTEM: (SUB)+(IB y LH)+(I.V.A.) ….(PI)…. $/unidad

UNIDAD

Pag.60

ANEXO “5”

PLANILLAS

ANEXO “5.1”

PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS

Importe Básico: Corresponde al importe básico de la obra contratada.

Importe Actualizado: Corresponde al importe básico actualizado con ICCNG (INDEC) o tipo de cambio Banco Nación, según corresponda.

IMPORTE ($) FECHAS

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN COMITENTE BÁSICO ACTUAL

IZADO

INICI

O

TERMINACIÓN OBSERVACIONES

S/CON

TRAT

O

REAL

Pag.61

ANEXO “5.2”

PRINCIPALES OBRAS EN EJECUCIÓN Y ADJUDICADAS A EJECUTAR

Importe Básico: Corresponde al importe básico de la obra contratada.

Importe Actualizado: Corresponde al importe básico actualizado con ICCNG (INDEC) o tipo de cambio Banco Nación, según corresponda.

IMPORTE ($) FECHAS

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN COMITENTE BÁSICO ACTUAL

IZADO

INICI

O

TERMINACIÓN OBSERVACIONES

S/CON

TRAT

O

REAL

Pag.62

ANEXO “5.3”

PLANILLA DE PROFESIONALES

IDENTIFICAR AL PERSONAL DIRECTIVO DEL RESTANTE

APELLIDO Y

NOMBRES

TITULO

ESPECIALISTAS EN:

FUNCIÓN A DESEMPEÑAR EN EL EQUIPO

OTROS DATOS HABILI. POST-

GRADO ANTIG.

EMPRESA:

FIRMAS DEL DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA Y DEL (LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Pag.63

ANEXO “5.4”

LISTADO DE EQUIPOS, INSTRUMENTAL Y VEHÍCULOS A AFECTAR A ESTA OBRA

DESCRIPCIÓN MODELO POTENCIA ESTADO PROPIO Ó

ALQUILADO OBSERVACIONES

EMPRESA:

FIRMAS DEL DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA Y DEL (LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Pag.64

ANEXO “6”

DECLARACIÓN JURADA RETENCIÓN DE APORTES LEY Nº 8470

Córdoba, ..... de .... de 20…

Los abajo firmantes, en nombre y representación de la/s empresa/s ............... DECLARAN

BAJO JURAMENTO conocer y aceptar expresamente el Artículo 74 del Pliego Particular de

Condiciones que dispone la retención de cada certificado mensual, de la suma correspondiente

a los aportes previsionales –tanto los que son a su cargo como los que son a cargo de los

profesionales intervinientes- conforme lo dispuesto por el Art. 24 inc. a y b de la Ley Nº 8470,

retención que se efectuará en forma proporcional a los montos certificados en el mes de que se

trata.

EMPRESA:

FIRMAS DEL DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA Y DEL (LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Pag.65

ANEXO “7”

Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

Licitación N°: [indicar el número del proceso licitatorio]

A: Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba - Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta –– Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con la Comitente por un período de dos (2) años contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a) En el carácter de oferentes: (i) Retiramos nuestra oferta durante el período de mantenimiento de la oferta. (ii) Falseamos la información consignada con carácter de declaración jurada. (iii) No subsanamos los defectos formales, una vez intimados dentro del término que a tal efecto se fije. (iv) No permitimos realizar las tareas de inspección o verificación que se nos soliciten por la Comisión de Estudios y Evaluación de las Propuestas, una vez intimados dentro del término que a tal efecto se fije.

(b) Después de haber sido designados adjudicatarios de la licitación durante el período de validez de nuestra oferta:

(i) No firmamos el Contrato, de acuerdo a lo estipulado en este Pliego.

(ii) No suministramos la Garantía de Cumplimiento de Contrato, de conformidad con lo dispuesto por este Pliego.

(iii) No aceptamos la corrección del precio de nuestra oferta por errores aritméticos, de conformidad con este Pliego, por un monto equivalente como mínimo al uno por ciento (1%) del importe del Presupuesto Oficial.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los

seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos:

(I) Si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Licitante seleccionado, o (II) Si han transcurrido veintiocho (28) días después de la expiración de nuestra Oferta.

Firmada: [insertar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].

En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Licitante]

Fechada el ____________ día de ______________ de 201________ [indicar la fecha de la firma]

[Nota: En caso de Asociación en Participación o Consorcio, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en el nombre de la Asociación en Participación o del Consorcio que presenta la Oferta y también de cada una de las empresas que la integran].

Pag.66

ANEXO “8”

SISTEMA……………………………………………………………………

PROPUESTA FINANCIERA

Características del Financiamiento Ofrecido

Valor de Oferta en Pesos $ 0,00 Valor de Oferta en Dólares USD 0,00 Tipo de Cambio ($/USD) USD 0,00 Financiamiento

% Valor

Financiamiento Ofrecido (USD)

Plazo del Financiamiento (semestres)

Período de Gracia (semestres)

Plazo de repago (semestres)

Sistema de Amortización del Capital

Tasa Efectiva de referencia Anual

Spread

Tasa Efectiva Anual

Tasa Efectiva semestral

Tasa Efectiva Mensual

Comisiones

Gastos de Estructuración

Seguros

Otros Gastos

Otros Gastos

Otros Gastos

Otros Gastos

Contraparte no Financiada por el Oferente

% Valor

Contraparte No Financiada (USD)

Plazo del Financiamiento (semestres)

Período de Gracia (semestres)

Plazo de repago (semestres)

Sistema de Amortización del Capital

Tasa Efectiva Anual

Tasa Efectiva semestral

Tasa Efectiva Mensual

Comisiones

Gastos de Estructuración

Seguros

Otros Gastos

Pag.67

SISTEMA……………………………………………………………………………………………… PROPUESTA FINANCIERA

Planilla de Inversiones (expresado en USD) Valor de Oferta en Pesos $ 0,00

Valor de Oferta en Dólares USD 0,00

Tipo de Cambio ($/USD) USD 0,00

Mes Monto Monto Acum. Avance % Avance Acum. %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Pag.68

SISTEMA…………………………………………………………………………………

PROPUESTA FINANCIERA

SERVICIOS DE DEUDA Y GASTOS ASOCIADOS (EXPRESADOS EN USD)

SE

ME

ST

RE

AMORTIZACIÓN INTERESES COMISIONES GASTOS DE

ESTRUCTURACIÓN SEGUROS

OTROS GASTOS

TOTAL

1 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

6 0,00

7 0,00

8 0,00

9 0,00

10 0,00

11 0,00

12 0,00

13 0,00

14 0,00

15 0,00

16 0,00

17 0,00

18 0,00

19 0,00

20 0,00

21 0,00

22 0,00

23 0,00

24 0,00

25 0,00

26 0,00

27 0,00

28 0,00

29 0,00

30 0,00

31 0,00

32 0,00

33 0,00

34 0,00

35 0,00

36 0,00

Total - - -

Pag.69

SISTEMA………………………………………………………………………………………………………………………………..

PROPUESTA FINANCIERA DESEMBOLSOS de la Contraparte No Financiada (expresado en USD)

Valor de Oferta en Pesos $ 0,00 Valor de Oferta en

Dólares USD 0,00 Tipo de Cambio ($/USD) $ 0,00

Meses Ingresos por la Contraparte No

Financiada Amortización Saldo Deudor Intereses Comisiones

Gastos de Estructuración

Seguros Otros

Gastos

Desembolsos de la Provincia por la Contraparte No Financiada

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Pag.70

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

Pag.71

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

totales

Pag.72

SISTEMA……………………………………………………………………………………………………………………………….. PROPUESTA FINANCIERA

Desembolsos TOTALES (expresado en USD) Valor de Oferta en Pesos $ 0,00

Valor de Oferta en Dólares USD 0,00 Tipo de Cambio ($/USD) $ 0,00

Meses Ingresos Amortización Saldo

Deudor Intereses Comisiones

Gastos de Estructuración

Seguros Otros

Gastos Desembolsos

TOTALES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

Pag.73

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

Pag.74

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

totales

Pag.75

SISTEMA………………………………………………………………………………………………………………………………..

PROPUESTA FINANCIERA

DESEMBOLSOS del Financiamiento Propuesto (expresado en USD)

Valor de Oferta en Pesos $ 0,00 Valor de Oferta en Dólares USD 0,00 Tipo de Cambio ($/USD) $ 0,00

Meses Ingresos del

Financiamiento Propuesto

Amortización Saldo

Deudor Intereses Comisiones

Gastos de Estructuración

Seguros Otros

Gastos

Desembolsos de la Provincia por el

Financiamiento Propuesto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Pag.76

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

Pag.77

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

totales