Embed Size (px)
Citation preview
ESPHF-AD-010(7)
Cartel para Contratación de Servicios
1
Nombre de la compra: INSTALACIÓN DE PUNTOS DE MONITOREO DE LA RED DE
HIDRANTES DE LA ESPH
CONCURSO SECUNDARIO 8-2017
I. Objetivo de la Compra
Contratar el servicio llave en mano, para el monitoreo de presión a través de telemetría, para
establecer el enlace en 37 puntos de presión de la red de hidrantes y los puntos de repetición
necesarios para establecer la comunicación de cada uno de los puntos mencionados en el
Anexo 1 y hacer la integración con el sistema SCADA ClearScada que actualmente posee la
ESPH.
II. Objetivo Específico de la Compra
1. Monitorear la red de hidrantes, por medio de la medición de presiones en diferentes puntos
de la red, esto para controlar el caudal de acuerdo a las necesidades del Benemérito Cuerpo
de Bomberos.
2. Conocer cuando se esté realizando el uso indebido de agua, a través de un hidrante.
3. Establecer la cantidad de agua no contabilizada, que se utiliza como procedimiento normal
de limpieza de tuberías, para la operación normal del acueducto.
III. Especificaciones del Servicio a Contratar
Requisitos de admisibilidad:
1. Es requisito para la empresa oferente estar inscrita ante el Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos (CFIA) y contar con todas sus obligaciones al día. (adjuntar información de
respaldo en la oferta)
2. El ingeniero responsable de la obra, tiene que estar inscrito ante el CFIA y contar con todas
sus obligaciones al día. (adjuntar información de respaldo en la oferta)
3. El oferente deberá presentar un presupuesto detallado e individual para todos materiales a
utilizar en el proyecto (precios unitarios, cantidades subtotal, I.V. (13%) y precio total de la
obra). En una línea aparte, se deberá incluir el costo de la mano de obra (misma está exenta
del I.V.).
4. A la hora de presentar las facturas, las mismas deben ser presentadas tal y como se indica en
el punto anterior, esto con el fin de poder generar la exoneración del I.V. (13%).
5. Presentación de una declaración jurada otorgada ante notario público debidamente
autorizado, indicando la cantidad de años de experiencia en el mercado nacional en la venta
de este producto (radios, RTU), o bien, algún otro documento idóneo que pruebe este
aspecto, la cual no puede ser menor a 5 años en el área de telemetría y automatización.
ESPHF-AD-010(7)
Cartel para Contratación de Servicios
2
Garantías
1. Se deberá brindar una garantía de los equipos de fábrica e instalación la cual deberá cubrir
al menos 24 meses. El proveedor debe habilitar un medio oficial (sistema de tiquetes o
correo electrónico) para abrir un caso y solicitar el reclamo de la garantía. Las reparaciones
de garantía, no podrán exceder las 48 horas una vez iniciado el caso, en ese plazo el
contratista se obliga a habilitar el servicio en las condiciones pactadas. La garantía podrá
ser de reparación, pero si el problema persiste sobre el mismo equipo, la ESPH podrá
solicitar el remplazo de cualquier componente debidamente programado por un nuevo
dispositivo, sin ningún costo adicional.
2. La garantía correspondiente a programación, deberá ser de al menos 6 meses. En el cual, si
es detectado alguna no conformidad, se tendrá que realizar el debido cambio de
programación, hasta que sea de total satisfacción para la ESPH.
Capacitaciones
1. Se debe brindar una capacitación para al menos 5 personas del personal técnico y
administrativo de SCADA e Hidrantes sobre Radios TRIO, con un mínimo de 4 días, que
incluye aspectos como el uso, prácticas avanzadas sobre fundamentos de radio, topologías
prácticas, diagnósticos de TRIO, por personal Certificado de Fábrica que incluya el uso de
los equipos para las pruebas, por lo cual se debe llenar el documento: Catálogo de Curso
para proveedores de ESPH.
Especificaciones generales
1. Se debe considerar que los trabajos, se tienen que realizar en un poste de tendido eléctrico
ya colocados y propiedad de ESPH, en un punto máximo de 5 metros, por lo que el enlace
se debe calcular a esta altura como máximo. El proveedor, no podrá solicitar que se le
brinde una altura adicional.
2. El contratista bajo estas condiciones, deberá asegurar un enlace confiable de hasta un
99,5%, haciéndose responsable y sin perjuicio para la ESPH de establecer la comunicación,
las frecuencias de 444.45 MHz para la recepción y 443.25 MHz para la transmisión. En
caso de no cumplirse este porcentaje, se deberá replantear la solución, sino se tendrá como
no cumplido el objeto contratado.
3. Por parte de la ESPH S.A, se brindará la alimentación de 110 VAC y en caso de ser
necesario, el contratista deberá ajustar el voltaje de alimentación necesaria para realizar el
funcionamiento de los equipos internos.
ESPHF-AD-010(7)
Cartel para Contratación de Servicios
3
4. Todas las RTU´s ofertadas, deberán incluir supresor de transientes y baterías de respaldo.
5. Se debe incluir todos los sensores de presión necesarios para la realización de este trabajo.
6. Los equipos, deberán tener la capacidad de trabajar en frecuencias licenciadas 400 a 470
MHz.
7. Se deberá presentar, el estudio de propagación de onda actualizado, para demostrar que
los equipos elegidos por el contratista generan un enlace fiable de al menos un 99,5%.
Asimismo, se deberá entregar el estudio de consumo de cargas, software de programación,
tanto de Radios como las RTU´s. Si para la programación de los equipos o diagnóstico,
se requiere algún software licenciado, se debe contemplar el precio del mismo dentro
de la oferta. Si el proveedor, no lo agrega correrá bajo su cuenta brindar el software a la
ESPH.
8. Se debe entregar planos eléctricos, programación de radios y RTUs sin ningún tipo de
bloqueo.
9. Se tendrá que considerar la programación de la base QB450 en la central de Base de
telemetría, esta será provista por la ESPH.
10. Todos los equipos instalados actualmente (27 radios) se encuentran transmitiendo y
recibiendo en la frecuencia de 450 MHz, se debe incluir la reprogramación de estos equipos
en la frecuencia de 444.45 MHz para la recepción y 443.25 MHz para la transmisión.
11. El contratista, deberá proveer todas las herramientas y material necesarios para realización
del trabajo, así como el personal técnico idóneo para desarrollar el trabajo, bajo ninguna
circunstancia, durante el trabajo en campo, no se permitirá el trabajo de una sola persona,
ya que se trabajará en altura y bajo condiciones eléctricas, de la misma forma la ESPH no
proveerá ninguna herramienta, ni recurso humano, para el desarrollo de las labores.
12. Todo lo correspondiente a la instalación de tubería, cableado desde la toma de presión,
deberá ser ejecutada por el contratista. Las marcas de los tubos, tanto conduit como EMT,
así como el modelo del cable a emplear, deberá ser detallado en la oferta.
13. Para este trabajo se tiene que presentar la cotización de la siguiente manera:
a. Materiales necesarios para que el trabajo sea recibido a satisfacción.
b. Mano de obra por programación de cada equipo
c. Mano de obra por armado de gabinete de control.
d. Precio por mano de obra de instalación de cableado y tuberías.
14. Todas las marcas y modelos de los materiales a utilizar deben contar con la aprobación del
departamento SCADA, se deberán presentar planos preliminares previa construcción de los
gabinetes, para su debida aprobación.
ESPHF-AD-010(7)
Cartel para Contratación de Servicios
4
En cuanto a las especificaciones técnicas de los equipos RTU y radios se deberán cumplir lo
siguiente:
RTU (similar o superior al modelo ScadaPack 100)
El controlador será una unidad modular inteligente, capaz de la adquisición y procesamiento de
datos locales. Se basará en una arquitectura multiprocesador. Los módulos de entrada / salida
externos, se conectarán al controlador básico utilizando un bus de alta velocidad.
El controlador se configurará con una aplicación software, sobre sistema operativo de Windows y
se programará con lenguajes estándar de programación IEC 61131-3 abiertos. Los programas
deberán desarrollarse y descargarse de forma directa al controlador mediante un cable estándar RS-
232, USB o Ethernet, o de forma remota a través de los medios de comunicación de la red de
comunicación, tales como líneas telefónicas, líneas dedicadas, sistemas de IP móvil o radios
inalámbricas.
La expansión será enchufando los módulos de entradas / salidas adicionales para el bus de E / S.
La CPU deberá poseer un LED de diagnóstico que será capaz de indicar lo siguiente:
1. Estado del controlador.
2. Actividad del enlace de comunicación como de transmisión, recepción.
3. Actividad de los puertos de comunicación periféricos
4. Indicación de los puntos de Entrada / Salida para todos DI y DO puntos (como mínimo)
El controlador incluirá una fuente de alimentación integrada con rango de entrada, mínimo de 10
VCD y máximo de 30 VCD. La fuente de alimentación de la CPU debe ser capaz de proporcionar
una salida de 24 VCD para transmisores de campo.
La RTU incluirá al menos 6 I/O y 3 AI. Las entradas digitales funcionarán en un rango entre 11-24
VDC y tolerar el 150% de la sobretensión. Las entradas digitales serán configurables para
notificación de eventos con marca de tiempo y bandas muertas con hora de la alarma. Los cambios
en los estados de las entradas digitales en el controlador de E / S locales se indicarán con marca de
tiempo de al menos 200 ms exactitud de cambio real de entrada, con una resolución interna de 10
ms entre los eventos detectables. Cambio de estado y la marca de tiempo, se informará a través de
los protocolos DNP3, IEC60870-5 y modbus hacia el SCADA.
Los estados de las entradas y salidas digitales se brindarán a través de los indicadores de estado en
los puntos individuales en DNP3 y modbus hacia el SCADA, así como los estados de las entradas
digitales de conteo de alta velocidad (hasta 5 kHz).
Las salidas digitales, deben ser de contacto seco para ello se utilizarán relés integrados en la tarjeta
de la CPU con las siguientes especificaciones:
Base común para cada grupo de cinco salidas
Tensión máxima de al menos 115 Vrms
Mínimo 1000 Vrms de voltaje de aislamiento en el contacto.
ESPHF-AD-010(7)
Cartel para Contratación de Servicios
5
Las entradas analógicas, podrán ser seleccionados como 0-5V, 1-5V, 0-20mA y 4-20mA en
cualquier canal, con una resolución de 12 bits y 0.2% de precisión en todo el rango de
temperaturas de funcionamiento.
El controlador incluirá, un canal de medición de la temperatura interna, ampliable en grados Celsius
para indicar la temperatura de funcionamiento, para el monitoreo remoto a través de la red de
comunicación o utilización en la aplicación de software.
Así también, incluirá un canal de medición para la tensión de entrada del controlador. Además, se
indicará el valor de la fuente de alimentación de entrada en voltios, incluir un umbral de voltaje bajo
configuración y una indicación de alarma de baja tensión capaz de ser configurada como un evento
hacia el SCADA. El controlador, deberá incluir el monitoreo de la batería de memoria RAM que
puede ser monitoreado y alarmado a distancia a través de la red de comunicación.
Los terminales de conexión de las E/S serán de bloques desmontables y pueden acomodar cables
sólidos o estándar de 22 a 12 AWG.
El controlador deberá poseer un mínimo de 3 puertos de comunicación integrados con las siguientes
características:
Dos RS-232, controlado por software.
Un RS-485.
Al menos dos de estos puertos, serán seleccionables por software entre RS-232 o RS-485 a 2 hilos.
Los puertos serie se podrá seleccionar velocidades entre 300-115200 baudios.
El controlador soportará el modo de funcionamiento asíncrono, medio y transmisión full duplex
incluyendo el uso de señales RS-232 para controlar dispositivos de comunicación externos. Todos
los puertos serie RS-232 deberán incluir como mínimo: una línea de control de salida (por ejemplo,
estrategia en tiempo real) y una línea de control de entrada (por ejemplo, CTS). El controlador
también soportará programas de prevención de colisiones en todos sus canales de comunicación.
Como mínimo, esto incluirá la prevención de colisiones en los puertos configurados para RS-485
con 2 hilos y de prevención de colisiones en los puertos RS-232 suministrados con indicación DCD
de equipos con comunicación externa.
El controlador podrá operar en un rango de temperatura ambiente de -40 ° C a 70 °C con una
humedad relativa del 5% al 95%, sin condensación.
El controlador deberá ser certificado como mínimo acorde a lo estipulado en el Código Eléctrico
Nacional de Costa Rica vigente.
Todas las entradas y salidas (excepto los puertos de comunicación serie) cumplirán con
certificación ANSI / IEEE C37.90 de sobretensiones.
Los puertos seriales del controlador deben ser estáticos y con protección de + / - 15 kV de
conformidad con la norma IEC 801-2.
El controlador cumplirá como mínimo las siguientes normas:
ESPHF-AD-010(7)
Cartel para Contratación de Servicios
6
La compatibilidad de las emisiones de radiofrecuencia: FCC Título 13 Parte 15, Subparte B,
Clase A CISPR22 Clase A.
Clasificación de seguridad eléctrica: (CSA) , CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1.
Inmunidad contra descargas: EN61000-4-2.
Inmunidad a la radiación: EN61000-4-3.
Inmunidad de transitorios rápidos: EN61000-4-4
Inmunidad a sobretensión: EN61000-4-5.
La RTU deberá admitir cualquiera de los siguientes protocolos abiertos estándar
Nivel DNP3 2010 2 Slave serial
Nivel DNP3 2010 2 Master serie.
DNP3 Esclavo se requiere tener la capacidad de enviar DNP3 maestro de lectura y
control de las solicitudes a un controlador esclavo de pares.
Modbus RTU Maestro
Modbus RTU esclavo
Radio (similar o superior al modelo QR450):
Se requiere que el sistema de radio presente una comunicación de datos tipo serial “half dúplex”
asíncrona entre el RTU de control maestro y los equipos de aplicación de terminales.
El equipo de radio de datos estará compuesto por una estación base conectada a la aplicación de
control maestro y la comunicación con uno o más radios que estén conectados con el equipo de
aplicación de terminal remoto, acorde a las directrices del estudio de propagación que debe
presentarse para tal fin, ya sea directamente o si es necesario, a través de una o más estaciones
repetidoras de radio de datos.
En la configuración multi-punto (PTMP), las estaciones tipo base / repetidor podrán ser
configuradas para funcionar en modo full duplex con transmisión continua y recepción simultánea
de señales de radio de datos. Los radios remotos, deberán estar configurados para funcionar en
modo dúplex con transmisión alternativa y recepción de datos.
El sistema de radio de datos, debe ser compatible con los siguientes protocolos: DNP-3, y
MODBUS para los instrumentos de campo o repetidores. Para la comunicación entre el sistema
SCADA de control maestro y el equipo RTU remoto se debe utilizar los protocolos DNP-3, y
modbus TCP/IP.
El sistema será "todo digital" con los módems de datos inalámbricos utilizando modulación digital
altamente fiable, mediante protocolos abiertos como los anteriormente mencionados, no se permite
el uso de protocolos propietarios para el transporte de los datos de los usuarios. Los protocolos
deberán ser configurables para operar con una velocidad de transmisión de datos mínimo de 9600
bps en un espacio de canales de radio tanto a 12.5kHz y a 25kHz cuando así lo permitan los
reglamentos pertinentes.
ESPHF-AD-010(7)
Cartel para Contratación de Servicios
7
El proveedor, deberá suministrar todos los elementos necesarios como antenas, supresores, cables y
demás elementos, que garanticen el funcionamiento correcto del enlace.
El oferente de los equipos de comunicación debe contar con el personal técnico capacitado y
certificado por el fabricante de los equipos de comunicación.
Características del equipo maestro y de las estaciones remotas
El equipo de radio, poseerá completamente integrado el transmisor digital y las funciones de
módem de datos digitales en una sola unidad. No se permitirán las combinaciones de transmisores
de radio de un solo proveedor y módems de otros proveedores.
El equipo de radio de datos, deberá utilizar, la modulación de alta fiabilidad completamente digital
de frecuencia, por ejemplo, GMSK. Productos que emplean tipo analógico de modulación, por
ejemplo, FSK o FFSK, no son aceptables.
El transporte de datos a través del aire se basa en un protocolo estándar de la industria (no
propietario), por ejemplo, HDLC, y el módem será compatible con una amplia gama de protocolos
de datos estándar de la industria. Por ejemplo: MODBUS, DNP-3.
Las unidades de radio remotas deberán ser completamente sintetizadas y que el usuario pueda
seleccionar la frecuencia de operación con incrementos mínimos de 6,25 kHz en un rango de 70
MHz y sin la necesidad de utilizar un re-sintonizador externo físico.
El equipo será capaz de funcionar a la especificación de temperatura de -30 ° C a + 60 ° C y los
radios en sitios remotos tienen que ser compactos y con una cubierta metálica robusta y sellada. No
se permiten carcasas para radios con grados de protección entre IP40 a IP55.
El transmisor de radio en todo el equipo, debe incluir un circuito de control de potencia con una
instalación de reducción de potencia automático para evitar el sobrecalentamiento del transmisor en
el caso de que la temperatura ambiente exceda el máximo especificado. La reducción de la potencia
de transmisión será de entre 6 y 9 dB.
El equipo de radio de datos empleará compensación por desplazamiento de frecuencia automática
para desplazamientos de frecuencia recibidas de hasta +/- 3 kHz.
El consumo total de energía, se debe reducir al mínimo, para ello los radios tienen que poseer
capacidad de funcionamiento en modo de sueño.
Los radios de datos tienen que poseer LEDs de estado multifunción para DC PWR, habilitar Tx,
detectar portador Rx, sincronización de datos, y además TxD RxD para todos los puertos de datos
de usuario. Estos indicadores LED de estado también deben mostrar varios códigos de estado de
alarma, en el caso de que se encuentre un problema operativo.
El equipo de radio de datos a distancia también debe ser configurable para su uso como un medio
dúplex, simplex y repetidor.
ESPHF-AD-010(7)
Cartel para Contratación de Servicios
8
El diagnóstico remoto deberá incluir informes de los siguientes parámetros principales directamente
en las unidades indicadas
• Potencia de transmisión (dBm)
• Intensidad de la señal recibida (dBm)
• La temperatura interna (grados Celsius)
• DC Fuente de alimentación externa (voltios)
Además de lo anterior, el software también proporcionará las siguientes funciones en relación con
la base del equipo / repetidor:
• Capacidad para monitorear y mostrar el funcionamiento y la situación tanto de los transmisores, en
línea y fuera de línea, para estaciones repetidoras en modo espera activa
Las principales características de los radios serán:
Modo de funcionamiento: half duplex y simplex .
Puerto de Configuración: Puerto separado para eliminar la necesidad interrumpir la transmisión de
datos por accesar el modo de configuración o diagnóstico.
Puerto de alimentación: Voltaje de 12 a 30 VDC.
Temperatura de operación: de -40 a 70°C.
Cubierta tipo: Die-Cast Metal enclosure. Para montaje en riel Din
Aprobaciones: FCC / ETSI / Áreas peligrosas (hazardous).
Puertos de datos: Un puerto independiente configurable de tres hilos y con tecnología
“HandsShaking”.
Modem: Integrado junto con el transmisor; de 32k to 256k reales sobre transmisión aérea con
tecnología tipo ChannelShareTM para reducir las colisiones de datos y opción de polling y reportes
no solicitados en el mismo canal.
Tecnología tipo MultistreamTM para la transmisión simultánea de múltiples datos desde diferentes
equipos de instrumentación y protocolos sin importar la marca del fabricante.
Capacidad de Store n’forward
Encriptación tipo: 256 bit AES
Puertos de antenas: Doble tipo RF con tecnología LinkTend para bandas de transmisión desde
400-470 MHz ISM de un Watt de potencia de salida con protección de sobre temperatura.
Velocidad de transmisión real de: 64K/128K/256k/512k
ESPHF-AD-010(7)
Cartel para Contratación de Servicios
9
Sensibilidad 1E- 6 VER: -106dBm, -104dBm, -102dbm & -92dBm.
Consumo de potencia de: 150mA @ 13.8Vdc
IV. Plazo de contratación
El contratista debe elaborar el cronograma y plan de trabajo para realizar la instalación de estos 45
ptos en el segundo semestre del año 2017, en un plazo máximo de 90 días naturales, sin embargo, la
ESPH estará en su derecho de modificarlos si considera que es prioritario.
V. Multas
La entrega tardía o defectuosa del objeto contractual será penada con una multa del 2,5 % (dos y
medio por ciento) por día hábil de atraso, hasta un máximo de un 25%, del monto total adjudicado;
(contada esta demora a partir del día en que debió quedar entregada), alcanzado este monto la ESPH
podrá resolver el contrato por incumplimiento sin perjuicio de recurrir a la vía correspondiente para
el reclamo de daños y perjuicios. Se exceptuarán únicamente los casos de demora que el
adjudicatario demuestre que es imputable a fuerza mayor, caso fortuito, o a hechos de la propia
administración, de acuerdo con la oferta.
Cabe destacar que dentro del porcentaje indicado se podrá contemplar el cobro de multas por
incumplimiento en temas de responsabilidad social empresarial, hasta un máximo inclusive de un
25% del total adjudicado, para ello, se procederá la siguiente manera:
1. Llamada de atención verbal, quedando prueba en el expediente del contratista.
2. De no acatar las recomendaciones y seguir persistiendo el inconveniente, paro de labores
hasta solucionar el incumplimiento y multa de 2.5% del monto total adjudicado.
3. De volverse a presentar la llamada de atención, multa adicional del 5% del total adjudicado
y exclusión del personal recurrente de la falta en la obra.
Para el cobro de multas con respecto al tema de responsabilidad social empresarial no se podrá
reclamar atrasos justificados que impliquen este tiempo de paro de labores.
La ESPH, S.A. se reserva el derecho de hacer efectiva las multas, una vez comprobado el
incumplimiento, rebajando su monto de las siguientes facturas presentadas por el contratista o
acuerdos de partes.
ESPHF-AD-010(7)
Cartel para Contratación de Servicios
10
VI. Garantía
Garantía de cumplimiento
El adjudicatario rendirá dentro de los 5 días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación de
adjudicación, una garantía de cumplimiento igual o superior al 5% del valor total adjudicado. La
vigencia de dicha garantía debe ser de un tiempo no menor a los 3 meses posteriores a la recepción
del bien o servicio. El plazo podrá ser ampliado a conveniencia de la empresa, bajo la
responsabilidad de la Unidad Interesada.
Garantía de Buen funcionamiento.
Una vez recibido el bien a total satisfacción, el contratista podrá retirar la garantía de cumplimiento
una vez que rinda garantía de buen funcionamiento de al menos un 5% del valor total adjudicado
por un plazo de 6 meses, la cual cubrirá el cumplimiento de la contratación por cualquier vicio
oculto.
VII. Vigencia de la Contratación
La validez legal se regirá a partir de la adjudicación y adquirirá su eficacia jurídica a partir del giro
normal de la orden de compra hasta que las obras estén finalizadas según el cronograma de trabajo
presentado.
VIII. Modalidad de Pago
Se realizará un pago de un solo tracto, al finalizar el proyecto y 30 días después del recibido
conforme.
IX. Cesión del contrato
El contrato no podrá ser cedido, vendido ni traspasado parcial o totalmente, salvo autorización
expresa y por escrito de la ESPH, S.A.
De producirse la cesión, la misma no podrá exceder el 50%.
X. Subcontratación
El adjudicatario no podrá subcontratar más de un 50% de las obras. Estas subcontrataciones deben
estar claramente definidas en la oferta o ser previamente aprobadas por el Administrador del
Contrato de las ESPH. Las empresas sub contratadas deberán cumplir con todos los lineamientos
legales necesarios para operar en Costa Rica, incluyendo políticas de salud ocupacional, seguros,
pagos tributarios y garantías obrero patronales.
ESPHF-AD-010(7)
Cartel para Contratación de Servicios
11
XI. Tabla de Valoración para Comparar y Adjudicar
Las ofertas admitidas se compararán y adjudicarán de acuerdo al sistema de puntajes, siendo la(s)
oferta(s) seleccionada(s) para su adjudicación la que logre el mayor puntaje y cumpla con lo
requerido por la Unidades Interesada y que a la vez favorezca los intereses de la ESPH, S.A.
Concepto Puntaje
a) Precio menor 80 b) Tiempo de entrega menor 10
c) Experiencia 10
A continuación se determina la fórmula para calcular el puntaje obtenido según los rubros de la
tabla anterior:
a) Precio
El oferente que cotice a menor precio, se le otorgarán 80 puntos, a cada oferente se le calculará el
puntaje de acuerdo con la siguiente fórmula:
P = X * (Pb/Po)
Dónde:
P = Puntaje obtenido por la oferta en estudio.
X = Valor asignado proporcional al 100%.
Pb = Precio de la oferta de menor precio.
Po = Precio de la oferta en estudio.
b) Tiempo de entrega
Al oferente que ofrezca menor tiempo de entrega, se le otorgarán 10 puntos, a cada oferente se le
calculará el puntaje de acuerdo con la siguiente tabla:
TIEMPO DE ENTREGA PUNTAJE
90 días naturales 3
De 75 a 89 días naturales 6
Menos de 75 días naturales 10
ESPHF-AD-010(7)
Cartel para Contratación de Servicios
12
c. Experiencia
Se brindará un punto adicional por cada año de experiencia, después del 5 (quinto), se otorgará
hasta un máximo de 10 puntos en este rubro.
RANGO DE EXPERIENCIA PUNTAJE
Más de 6 años de experiencia pero menos a 7 años.
2
Más de 7 años de experiencia pero menos a 8 años.
4
Más de 8 años de experiencia pero menos a 9 años.
6
Más de 9 años de experiencia pero menos a 10 años.
8
Más de 10 años de experiencia.
10
Para la certificación de experiencia, contarán las cartas de proveedores que indiquen el año de la
puesta en marcha.
XII. Responsabilidades del Contratista
El contratista estará obligado a cumplir con todas las disposiciones legales y reglamentarias, así
como los requerimientos de las autoridades competentes en materia de trabajo, mantendrá a todos
los trabajadores durante la vigencia del contrato, al amparo de los regímenes de seguro social y de
riesgos profesionales. El contratista deberá obtener y mantener actualizados los permisos de
funcionamiento, licencias y/o registros conformes a la actividad que desarrolla.
El contratista está en la obligación de conocer y cumplir lo establecido en el documento Reglas de
Calidad, Salud y Seguridad y Ambiente para Contratistas de la ESPH, S.A (el documento se
encuentra en la página de la empresa www.esph-sa.com; en la cejilla de proveedores) y someterse a
las inspecciones periódicas que la ESPH S.A. realice para verificar el cumplimiento del mismo.
Las consecuencias de orden laboral y de accidentes de trabajo, serán de entera responsabilidad del
contratista, al igual que las derivadas de daños a las personas o bienes a terceros, en consecuencia,
el contratista, para todos los efectos, será reputado como patrón único y expresamente deja
exonerada a la Empresa de cualquier responsabilidad de orden civil y laboral, con motivo en razón
o consecuencia de los servicios contratados. En caso de producirse una situación de emergencia o
accidente laboral se debe notificar al administrador del contrato por parte de la Unidad Interesada
(responsable de la contratación) para que este informe al departamento de Salud Ocupacional de la
ESPH S.A.
La simple presentación de la oferta se entenderá como el entendimiento y aceptación de la totalidad
de las condiciones de la oferta excepto manifestación expresa en contrario del oferente.
ESPHF-AD-010(7)
Cartel para Contratación de Servicios
13
XIII. Responsabilidad Social del Contratista
Para la contratación de personal el contratista deberá apegarse a lo estipulado en la legislación
vigente y a lo dispuesto en el documento “ESPHF-SGI-075(15) Identificación de Riesgos y
Aspectos Ambientales”
XIV. Consideraciones en Salud - Seguridad Ocupacional y Ambiente
Se debe considerar lo establecido en el Procedimiento ESPHP-SGI-013 Relación con
Proveedores y Contratistas. Y lo indicado en el documento “ESPHF-SGI-075(15) Identificación
de Riesgos y Aspectos Ambientales”
Antes de iniciar la prestación del servicio, el contratista deberá recibir la Inducción del SGI y portar
siempre el carnet de contratista; esto durante el periodo que presta el servicio.
Los oferentes deberán definir la forma en que va a gestionar los residuos producto del servicio que
brinda, mediante un Plan de Gestión de Residuos conforme lo que establece la Ley de Gestión
Integral de Residuos No. 8839 y su Reglamento.
Para todo producto químico deberán suministrar junto con la oferta las hojas de seguridad
correspondientes.
El contratista debe aportar por su propia cuenta, conos de seguridad, chalecos, cascos, protección
auditiva, guantes de seguridad, anteojos de seguridad con protección a la radiación y contra
impactos, calzado y vestuario adecuado, de aviso y demás dispositivos que garanticen la seguridad
de los trabajadores y el público en general en el sitio de las obras (los equipos deben ser
certificados).
Durante la etapa precontractual y contractual, es deber del contratista considerar y mantener la
continua identificación de peligros y la implementación de las medidas de control necesarias para
garantizar el cuidado integral de la salud de los colaboradores.
El adjudicatario exigirá a sus trabajadores que respeten y que cumplan con todas las normas de
seguridad de esta obra.
El contratista está en la obligación de recoger y trasladar a un sitio adecuado, cualquier tipo de
material de desecho que se genere como consecuencia de las labores realizadas, gestionando una
adecuada disposición de residuos en el sitio (separación de residuos ordinarios de reciclados), la
ESPH S.A. no incurrirá en pagos adicionales por este concepto.
Para las labores que se realicen en altura a más de 1.8 metros, el contratista deberá trabajar siempre
asegurado durante la tarea. En caso de requerirse el uso de escaleras, no se permitirá de escaleras
hechizas, solo aquellas que sean certificadas para tales fines y estén en buen estado.
Para realizar conexiones eléctricas, se deberá comunicar previamente al personal en el sitio, realizar
el corte visible de energía y verificar la ausencia de tensión. Además, debe utilizar herramientas y
equipos aislados, estas labores deberán efectuarse solo por personal calificado.
ESPHF-AD-010(7)
Cartel para Contratación de Servicios
14
No se permitirá el uso de alhajas o cualquier objeto metálico durante la ejecución de labores en
instalaciones eléctricas y en general.
Si el trabajo requiere de material inflamable, generación de chispas o calor, el contratista debe
mantener en el área de trabajo un extintor como mínimo de polvo químico con capacidad de 10 lb.
En caso de utilizar instalaciones eléctricas provisionales o extensiones, estas deberán ser en cable
TSJ en buen estado, evitando emplear conexiones eléctricas expuestas, de igual forma las
protecciones de los enchufes y fusibles deberán estar en buenas condiciones, en caso de que una
línea provisional pase por una zona de tránsito, se deberá asegurar para evitar caídas.
Todas las herramientas, equipos y máquinas que se utilicen para ejecutar las labores deben estar en
adecuadas condiciones de funcionamiento.
Contar con hojas de seguridad de todos los productos químicos utilizados en el sitio de las labores,
el personal deberá tener conocimiento y acatar las medidas de seguridad para el almacenamiento,
uso y cuidados de los productos químicos a utilizar.
Si se requiere el uso de plataformas o andamios de trabajo, estos deben ser certificados y estar en
buen estado, además deben colocarse en superficies estables y niveladas, en el caso de los andamios
es importante que estén entablonadas por completo y tengan escaleras de acceso.
Aquellas empresas contratadas con más de 10 trabajadores deben contar con su propia Comisión de
Salud Ocupacional, así mismo si la empresa cuenta con más de 50 colaboradores, adicionalmente
deben contar con una Oficina o Departamento de Salud Ocupacional.
ESPHF-AD-010(7)
Cartel para Contratación de Servicios
15
ANEXO 1
ESPHF-AD-010(7)
Cartel para Contratación de Servicios
16
A continuación se detallan los puntos GPS de los lugares donde se desea realizar la medición,
además contiene la información de las presiones que maneja cada punto cuando el hidrante se
encuentra cerrado (presión estática), así como cuando el mismo se encuentra abierto (presión
residual).
Id Presión Estática Presión Residual Latitud GMS Longitud GMS
7 100 0 10°2'43.838'' 84°5'19.492''
11 100 0 10°2' 34.478'' 84°5' 37.109''
14 120 0 10°2' 14.378'' 84°5' 22.307''
15 110 0 10°2' 15.747'' 84°5' 14.65''
16 108 0 10°2' 10.822'' 84°5' 9.146''
18 64 10 10°2' 34.269'' 84°5' 2.058''
19 86 0 10°2' 1.751'' 84°5' 27.55''
20 118 0 10°1' 52.965'' 84°5' 30.138''
22 106 40 10°1' 49.181'' 84°5' 17.894''
27 156 0 10°1' 53.051'' 84°4' 59.162''
41 78 16 10°0' 41.46'' 84°5' 42.208''
43 80 0 10°1' 1.334'' 84°5' 41.918''
45 66 18 10°0' 30.311'' 84°6' 18.345''
48 70 18 10°0' 23.094'' 84°6' 20.692''
51 69 10 10°0' 33.73'' 84°6' 7.294''
53 62 10 10°0' 29.289'' 84°6' 3.683''
54 90 0 10°0' 31.286'' 84°5' 55.9''
55 90 10 10°0' 29.859'' 84°5' 52.54''
57 82 0 10°0' 26.037'' 84°5' 35.873''
58 88 0 10°0' 22.575'' 84°5' 31.567''
60 72 14 10°0' 45.492'' 84°6' 1.423''
62 82 10 10°0' 8.483'' 84°6' 29.097''
63 96 12 10°0' 4.527'' 84°6' 29.503''
64 72 12 10°0' 10.347'' 84°6' 27.61''
65 85 6 10°0' 11.564'' 84°6' 31.666''
66 72 8 10°0' 13.257'' 84°6' 29.213''
67 64 8 10°0' 14.112'' 84°6' 25.351''
73 160 8 10°1' 10.833'' 84°2' 17.337''
74 130 8 10°1' 25.105'' 84°2' 23.45''
77 62 0 10°1' 24.44'' 84°1' 16.601''
78 102 8 10°1' 13.562'' 84°1' 42.566''
79 102 8 10°1' 5.004'' 84°1' 33.374''
80 96 12 10°1' 45.435'' 84°2' 17.154''
40 80 0 10° 1' 19.8'' 84° 4' 49.37''
29 70 0 10° 1' 16.529'' 84° 4' 26.08''
30 108 0 10° 1' 10.785'' 84° 4' 23.84''
39 105 8 10° 1' 17.48'' 84° 5' 2.078''
