CONTRATO NO. 0.0. 01/2016

CONTRATODEOBRAPÚBLICA,A PRECIOSUNITARIOS,PORTIEMPODETERMINADOQUE CELEBRANPORUNA PARTEELMUNICIPIODE SAN PEDROTLAQUEPAQUE,JALISCO, REPRESENTADOPOR LOS CIUDADANOS:C. MARíA ELENA LIMÓNGARCIA PRESIDENTEMUNICIPAL, LIC. JUAN DAVID GARCíA CAMARENA SíNDICO MUNICIPAL, LIC. GUSTAVO FLORESLLAMAS SECRETARIODELAYUNTAMIENTO,L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOSROSASTESOREROMUNICIPAL,Y EL ARQ.RICARDOROBLESGÓMEZCOORDINADORGENERALDE GESTiÓNINTEGRALDE LA CIUDAD,A QUIENEN LO SUCESIVOYPARALOS EFECTOSDE ESTECONTRATOSE LES DENOMINARÁCOMO"EL GOBIERNOMUNICIPAL", Y POROTRAPARTELA EMPRESAMEGAENLACECONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., REPRESENTADAPOR EL ING. ERNESTODíAZ SANTANADUEÑAS, CON EL CARÁCTERDE APODERADO LEGAL EL CUAL SE ACREDITA CON LA ESCRITURAPÚBLICA NÚMERO13,090DE FECHA11 ONCEDE OCTUBREDEL 2015 DOS MIL QUINCE,EXPEDIDAPOR EL LIC. JOSÉ MARTíNHERNÁNDEZNUÑO, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 131, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, REPRESENTACiÓNQUE BAJOFORMALPROTESTADE CONDUCIRSECONVERDADMANIFIESTAQUE NO HA SIDO REVOCADA,Y A QUIENEN EL CURSODELMISMOSE LE DENOMINARÁ"EL CONTRATISTA", TODOSMEXICANOS,MAYORESDE EDAD,CON CAPACIDADLEGALPARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MISMOS QUE MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTECONTRATODECONFORMIDADA LASSIGUIENTESDECLARACIONESY CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

8GOBIERNOMUNICIPAL" DECLARA:UE TIENE PERSONALIDADJURíDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOSARIOS, DE CONFORMIDADCON EL ARTíCULO 115 DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXIcANOS; ARTíCULOS73, 79 FRACCiÓNX, 80 FRACCiÓN 111Y VII, 83, 85 FRACCiÓN I Y IV, 86 DE LA CONSTITUCiÓNOLíTICADE ESTADODE JALISCO;ARTícULOS 1, 2, 3, 4 NÚMERO100,10,37 FRACCiÓNV, VI, XIV, 38 FRACCiÓN11Y VIII, 47

CCIÓN 1,11,VI Y XIII, 48 FRACCiÓNVI, 52 FRACCiÓN 11,III Y VIII, 61, 63, 64, 66, 67 FRACCiÓN 111,Y 80 DE LA LEY DE, BIERNOY LAADMINISTf3ACIÓNPÚBLICAMUNICIPALDELESTApO DEJALISCO;EN LOSARTíCULOS1,2,3,8,44,.49,67 Y04 DE LA LEY DEOBRAPUBLICADEL ESTADODE JALISCO;ARTICULOS1, 2, 3, 6, 12, 30, 31, 44, 45, 47, 74 FRACCION111,981RACCIONES11Y 111,99FRAqCIONESVII, IX Y X, Y 100 DEL REGLAMENTODE OBRA PÚBLICAPARAEL MUNICIPIOqE SANWEDROTLAQUEPAQUE; ASI COMO EL ACUERDO DE AYUNTAMIENTO NUMERO 322/2016 EMITIDO EN SESION DE;XYUNTAMIENTOCELEBRADAEL04 DENOVIEMBREDE2016.

1.2. QUE MEDIANTE EL ACUERDO DE AYUNTAMIENTO NUMERO 322/2016 EMITIDO EN SESiÓN DE AYUNTAMIENTOCELEBRADA EL 04 DE NOVIEMBREDE 2016, SE APROBÓ, ADJUDICARLA OBRA PÚBLICA DENOMINADA:RENOVACiÓN -URBANA ENÁREAS HABITACIONALESY ZONASCOMERCIALESDE LAS COLONIASGUADALUPEEJIDALY EL VERGELEN 7EL MUNICIPIODE SAN PEDRO TLA~UEPAQUE, JALISCO, CON LA CONSTRUCCiÓNDEL SISTEMA DE,RETENClóNrlDE r,,'AGUAS PLUVIALES EN LA CALLE RIO GRANDE, EN EL TRAMO DE LA CALLE OLIVO HASTA PRIVADA ROSARIO, EN ttCOLONIAEL VERGEL,AL CONTRATISTADESCRITOENEL PROEMIODELPRESENTECONTRATO. i ' ,

\ /

1.3. QUE TIENE SU DOMICILIO EN: INDEPENDENCIA NO. 58 COLONIA CENTRO, EN ESTA CIUDAD DE SAN PED .,r TLAQUEPAQUE,JALISCO,MISMOQUESEÑALAPARALOSFINESY EFECTOSLEGALES.

)"~)\4. QUESUREGISTROFEDERALDECONTRIBUYENTESES: MTJ·850101·C4A.1

l. "EL CONTRATISTA"DECLARA: ~;..

1.1.QUE TIENE CAPACIDADJURíDICAPARACONTRATARY OBLIGARSEA LA EJECUCiÓNDE LA OBRAOBJef{O,~~,'ID,·,·~.E$í:,~,;ONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACiÓN Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y T~QLQGteo~

~~~~~~:;~~~iJ~;O~Tf~~T~,Di6~~~~~oCg:':;'E~~~~N~~~AAS'G'E~~~IE~~~~~R~~Ngg,::~~~~;~lPROCEDIMIENTOSMÁSEFICIENTESPARALAREALIZACiÓNY CUMPLIMIENTODESUSOBLIGACIONES. ~~"---~-""":$

11.3.QUE SE ENCUENTRAREGISTRADOEN EL PADRÓNDE CONTRATISTASDEL GOBIERNOMUNICIPASb~ t}-;'.~\TLAQUEPAQUE.CONELNÚMERODEREGISTROPCT·864/2016Y QUEDICHOREGISTROESTAVIGENT~ SAi,1

11.4.QUESU REGISTROFEDERALDECONTRIBUYENTESESMCO1510113H8.

11.5.QUE HA INSPECCIONADODEBIDAMENTEEL SITIO DE LA OBRAOBJETODE ESTECONTRATOA FIN DTODOSLOSFACTORESQUE INTERVIENENENSU EJECUCiÓN.

11.. QUE HA PRESENTADOEL PROGRAMADE OBRA POR PARTIDAS,Así COMOTAMBIÉN EL 100%DE LOS ANRECIOSDE LAOBRA,MOTIVODELPRESENTECONTRATO.

11.7.QUE CUENTACON EL DOMICILIOUBICADOEN LA CALLECALLE BERILIO No. 2595, COL. BOSQUESDE LA VICTORIA,C.P. 44540, EN EL MUNICIPIODE GUADALAJARA, JALISCO, MISMOQUE SEÑALA PARATODOS LOS EFECTOSLEGALESCORRESPONDIENTES.

EXPUESTOLO ANTERIOR,LAS PARTESCELEBRANEL PRESENTECONTRATODE OBRA PÚBLICAA PRECIOSUNITARIOSQUESECONSIGNAENLASSIGUIENTES:

/~\

C L Á U S U LAS:

PRIMERA.OBJETODELCONTRATO."EL GOBIERNOMUNICIPAL" ENCOMIENDAA "EL CONTRATISTA"Y ÉSTESEOBLIGAAEJECUTAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:. RENOVACiÓN URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES Y ZONASCOMERCIALESDE LAS COLONIASGUADALUPEEJIDAL Y EL VERGEL EN EL MUNICIPIODE SAN PEDROTLAQUEPAQUE,JALISCO, CON LA CONSTRUCCiÓNDEL SISTEMADE RETENCiÓNDE AGUAS PLUVIALES EN LA CALLE Río GRANDE, ENEL TRAMO DE LA CALLE OLIVO HASTA PRIVADA ROSARIO, EN LA COLONIA EL VERGEL, DE CONFORMIDADCON EL

Hoja 1 de 9

CONTRATO NO. 0.0. 01/2016

PROYECTO CONTENIDO EN lOS PLANOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRA,Así COMO lOS PRECIOS UNITARIOS APROBADOS, QUE SE ANEXAN Al PRESENTE CONTRATO Y CUYO CONTENIDOFORMA PARTE DEL MISMO, lO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN lO DISPUESTO POR El ARTíCULO 67 DE LA lEY DEOBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. El MONTO ESTABLECIDO PARA lA SUSCRIPCiÓN DEL PRESENTE CONTRATO ES PORLA CANTIDAD DE $17,543,114.51 (DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE PESOS51/100 M.N.) INCLUYE El IMPUESTO Al VALOR AGREGADO, CONFORME Al ACUERDO DE AYUNTAMIENTO NUMERO322/2016 EMITIDO EN SESiÓN DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCiÓN. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO El DíA10 DE NOVIEMBRE DEL 2016, Y A CONCLUIRLA El DíA 07 DE FEBRERO DEL 2017, CONSIGNANDO UN PERIODO DE 90NOVENTA DíAS NATURALES PARA LA EJECUCiÓN DE lA OBRA ENUNCIADA.

"~UARTA. ANTICIPOS. "EL CONTRATISTA" REC!BE DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" El 50% CINCUENTA POR CIENTO DENTICIPO DEL MONTO ENUNCIADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, PARA El INICIO DE lOS

i s'AJOS Y lA ADQUISICiÓN DE MATERIALES, MISMO QUE SERÁ AMORTIZADO COMO lO ESTABLECE El ÚlTIMO" '. FO DEL ARTíCULO 46 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA El MUNICIPIO DE SAN PEDRO TlAQUEPAQUE.

1, QUINTA. PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACiÓN DE ANTICIPO. "EL CONTRATISTA", TIENE UN PLAZO NO MAYOR DE05 (CINCO) DIAS HÁBilES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO PARA PRESENTAR lAOCUMENTACIÓN COMPLETA PARA El PAGO DEL ANTICIPO. El ATRASO EN El CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SEONSIDERARÁ COMO ATRASO IMPUTABLE Al CONTRATISTA SIN DERECHO Al DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE

x., OS TRABAJOS, PUDIENDO SER SANCIONADO POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL" HASTA CON LA CANCELACiÓN DELEGISTRO EN El PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

SEXTA. DIFERIMIENTOS. El ATRASO EN lA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA"SERÁ MOTIVO DE DIFERIMIENTO, PARA lO CUAL "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR EN TIEMPO, lA SOLICITUD PORESCRITO DE DIFERIMIENTO DE INICIO, ANEXANDO Al MISMO, COPIA DEL DEPÓSITO DEL ANTICIPO OTORGADO, DICHASOLICITUD DEBERÁ SER PRESENTADA EN UN PLAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DíAS HÁBilES A PARTIR DE LA FECHA DEINICIO ESTIPULADA EN El PRESENTE CONTRATO, EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LA SOLICITUD ENEl PLAZO SEÑALADO NO TENDRÁ DERECHO A QUE SE lE AUTORICE El DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA, UNAVEZ AUTORIZADO El DIFERIMIENTO "EL CONTRATISTA" DEBERÁ SOLICITAR LA MODIFICACiÓN Al CALENDARIO D..E OBRA~,'.1 ..íPOR ESCRITO A "EL GOBIERNO MUNICIPAL". ¡! I

SÉPTIMA',PRÓRROGAS. "EL CON,TRATI,STA" SE OBLIGA A SOLICITAR POR ESCRITO El CONVENIO DE PRÓRRO~ EN UN ". /PLAZO MAXIMO DE 05 (CINCO) DIAS HABllES DE OCURRIDO El EVENTO QUE lA MOTIVA Y DENTRO DEL P~O D /

TU,Ol.._'¡-;Yf\•..j.... EJECUCiÓN D~ lA O,BRA A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", POR SU P.ARTE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TE~ ..,.,.,.;.....•:J.(JN.". r.•.p..•Wzo/ I! DE 10 (DIEZ) DIAS HABllES PARA APROBAR O RECHAZAR lA SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA POR E tl:J~R..DE1A

, /. COORDINACiÓN GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE lA CIUDAD DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", SI ESTO : >ot(JRR~N• ESE PERIODO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA lA SOLICITUD. SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA SIDO PRES~T~~" ojeHA

;/ ! '.' SOLlCIl:UD DE CONVENIO DE MANERA EXTEMPORÁNEA. UNA VEZ AUTORIZADA lA PRÓRROGA "EL C~Nl AJI~TA"I I DEBERA DE MODIFICAR El CALENDARIO DE OBRA.

"\i,/../;/ OCTAVA. FIANZAS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA, DE CONFORMIDAD CON lO QUE ESTABLECE EI(:+~;'~~-4~:. El.¡''o" REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA El MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, CON REt:L(6rd1'\l'" " , 'te'. TERCERO, CAPITULO 111,SECCiÓN SEGUNDA DE LA lEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JAlQtO~ ~~ "/: SIGUIENTES GARANTíAS:

,__:_.' A) DE ANTICIPO. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", DENTRO DE lOS 30 ( INTA)DíAS HABllES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA A FAVOR DE MUNICIP E SANPEDRO TLAQUEPAQUE, Y/O A lA HACIENDA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TlAQUEPAQUE, JALISCO, POR El TO Al DELMONTO RECIBIDO COMO CONCEPTO DE ANTICIPO. DICHA FIANZA GARANTIZARÁ lA CORRECTA INVERSiÓN DEL

I ANTICIPO, O EN SU CASO lA DEVOLUCiÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO DE ACUERDO Al AVANCE O A lAAMORTIZACiÓN REALIZADA POR "EL CONTRATISTA", CANCELÁNDOSE lA MISMA CUANDO "EL CONTRATISTA" HAYAAMORTIZADO El IMPORTE TOTAL DEL REFERIDO MONTO DEL ANTICIPO. EN CASO DE NO AMORTIZAR "EL CONTRATISTA"El ANTICIPO ENTREGADO PARA lA EJECUCiÓN DE lOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, LA INSTITUCiÓN AFIANZADORASERÁ QUIEN REINTEGRE A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" El MONTO TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO A SU FIADO;

A METIÉNDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A lO ESTABLECIDO POR lOS ARTícULOS 1, 5 FRACCiÓN 111INCISO A),95 BIS, 11,8, 120, 121 PRIMER PÁRRAFO Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA lEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE

ANZAS, ASI COMO A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE lO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO.

DE CUMPLIMIENTO. PARA GARANTIZAR El FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LASOBLIGACIONES, DANOS A TERCEROS Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA APRECIOS UNITARIOS. "EL CONTRATISTA" OTORGARÁ DENTRO DE lOS 30 (TREINTA) DíAS HÁBilES SIGUIENTES A lAFIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA A FAVOR DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, Y/O A lA HACIENDAMUNICIPAL DE SAN PEDRO TlAQUEPAQUE, JALISCO, POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE lOS TRABAJOS

í CONTRATADOS INCLUIDO El IVA POR lO QUE DICHA FIANZA SE TRAMITARÁ A TRAVÉS DE INSTITUCiÓN AFIANZADORAAUTORIZADA, LA QUE SE SOMETERÁ EXPRESAMENTE A lO ESTABLECIDO POR lOS ARTíCULOS 1, 5 FRACCiÓN 111INCISOA), 95, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PÁRRAFO Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA lEY FEDERAL DE INSTITUCIONESDE FIANZAS, Así COMO A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE lO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO.

Hoja 2 de 9

CONTRATO NO. 0.0. 01/2016

C) DE VICIOS OCULTOS. ADEMÁS, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ EXHIBIR A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", DENTRO DELPLAZODE 5 OlAS HABILESCONTADOSA PARTIRDE LA SUSCRIPCiÓNDELACTA DE ENTREGA-RECEPCiÓNDE LA OBRAMATERIADEL PRESENTECONTRATO,UNAFIANZAPORDEFECTOSY VICIOSOCULTOSPORUNMONTOEQUIVALENTEAL10% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS EJECUTADOSINCLUIDO EL IVA, QUE DEBERÁ CONTENERCOMO MíNIMO QUEGARANTIZAEL PAGODE LAS EROGACIONESQUE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" TUVIEREQUE EFECTUARPORDEFECTOSO VICIOS OCULTOSQUE RESULTENDURANTE LA RECEPCiÓN DE LA OBRA Y HASTA POR EL PERíODO DE UN AÑODESPUÉS DE RECIBIDA LA OBRA, SOMETIÉNDOSELA AFIANZADORAEXPRESAMENTEA LO ESTABLECIDOPOR LOSARTíCULOS1, 5 FRACCiÓN 111 INCISOA), 95, 95 BIS, 118, 120, 121PRIMERPÁRRAFOY DEMÁSRELATIVOSAPLICABLESDELA LEY FEDERALDE INSTITUCIONESDE FIANZAS,Así COMOA LA COMPETENCIADEL TRIBUNALDE LOADMINISTRATIVODELESTADODEJALISCO.

ESTÁSFIANZASSOLO PODRÁNCANCELARSEPOR EL SíNDICOMUNICIPALPREVIACOMUNICACiÓNPOR ESCRITODE LACOORDINACiÓNGENERALDEGESTiÓN INTEGRALDE LA CIUDAD Y DE LA HACIENDAMUNICIPALDELGOBIERNODE SANPEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CASO DE CONTROVERSIALAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCiÓN YCOMPETENCIADEL TRIBUNALADMINISTRATIVODELESTADODEJALISCO.

~'!'- Ji ,..

_i t)

<,

"~VENA. CONCEPTOSFUERADECATÁLOGO.LOSCONCEPTOSFUERADECATÁLOGODEBERÁNSERSOLICITADOS POR(" CONTRATISTA" A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR "ELI OBjERNO MUNICIPAL", DICHA SOLICITUD DEBERÁ SER PRESENTADA POR ESCRITO DENTRO DEL PERIODO DEEJ!:;,éUCIÓNAUTORIZADOPARA EL PRESENTECONTRATO,EL PRESENTETRÁMITENO MODIFICARÁEL CALENDARIODEOB'RA, SALVO QUE EXISTA LA SOLICITUD Y AUTORIZACiÓN RESPECTIVA SEGÚN LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULASÉPTIMADEL PRESENTEINSTRUMENTO"EL GOBIERNOMUNICIPAL" TENDRÁ UN PLAZODE 15 (QUINCE)DíAS HÁBILES'PARAAPROBARO RECHAZARLASOLICITUD.

DÉCIMA.PAGO DE CONCEPTOS.LOSTRABAJOSOBJETODE ESTECONTRATO,COMPRENDIDOSEN EL PROYECTOY ENL PROGRAMA,SE PAGARANDE CONFORMIDADA LA BASE DE LOS PRECIOSUNITARIOSDONDESE INCLUYEEL PAGO

TOTALQUE DEBECUBRIRSEA "EL CONTRATISTA" PORTODOS LOSGASTOSDIRECTOSE INDIRECTOSQUE ORIGINENLOS TRABAJOS, EL FINANCIAMIENTO,LA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTECONTRATOA CARGODELPROPIOCONTRATISTA.

UNDÉCIMA.TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.CUANDOA JUICIODE"EL GOBIERNOMUNICIPAL"SEANECESARIOLLEVARACABOTRABAJOSQUENO ESTEN COMPRENDIDOSEN EL PROYECTOY PROGRAMASE CONSIDERARÁNEN LA SIGUIENTEFORMA:

Al SI EXISTEN CONCEPTOSA PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOSEN EL CONTRATOQUE SEAN APLICABLESA LW;TRABAJOSDEQUESETRATAN,"EL GOBIERNOMUNICIPAL" ESTARÁFACULTADOPARAINSTRUIRA "EL CONT~ISTA~r ;

..~.~.AA.-.~.:.~.· ..'.~,Y ESTESEOBLIGARAA EJECUTARLOSTRABAJOSCONFORMEA DICHOSPRECIOS. :Lt ¡ '.'~ H

C) SI NO FUERAPOSIBLEDETERMINARLOS NUEVOSPRECIOSUNITARIOSEN LA FORMAESTABLECIDA~)ll!PA~FOANTERIOR, "EL CONTRATISTA" A REQUERIMIENTODE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y DENTRODEI....F:LAZ..Q QUE É.STESEÑALE SOMETERÁA SU CONSIDERACiÓNLOS NUEVOS PRECIOSUNITARIOSACOMPAÑADOSDE~tRES'j¡iE . SANÁLISIS POR ESCRITO,EN EL ENTENDIMIENTODE QUE PARA LA FIJACiÓN DE ESTOS PRECIO~FQ~Iil,~ ..AP AR LMISMOCRITERIODE COSTOSY RENDIMIENTOSDE INSUMOSQUE SE HUBIESESEGUIDOPARA t'A' ~iÉRt1INLOSPRECIOSUNITARIOSESTABLECIDOSENESTECONTRATOORIGINALMENTE.

D) LA AUTORIZACiÓN DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOSNO IMPLICARÁLA AMPLIACiÓNAUTOMÁTICFINANCIERO, SU AUTORIZACiÓN PROCEDERÁ SIEMPRE Y CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" CUENTE CRECURSOSFINANCIEROSAUTORIZADOS.

"EL CONTRATISTA" SOLICITARÁDENTRODE LA VIGENCIADEL CONTRATOLA AUTORIZACiÓNDE PAGODE CUALQUIERCONCEPTOEXTRAORDINARIOREQUERIDOPARALA TERMINACiÓNDE LA OBRAY QUE HAYASIDOSOLICITADOPOR "ELGOBIERNOMUNICIPAL", EN EL ENTENDIDOQUE,DESPUÉSDEVENCIDOEL PLAZOSEÑALADOSIN HABERSESOLICITADO,¡"EL CONTRATISTA"NOTENDRÁDERECHOAL PAGODELOSMISMOS.

, DUODÉCIMA.PRESENTACiÓNDE ESTIMACIONES."EL CONTRATISTA" RECIBIRÁCOMOPAGOTOTALPORLA EJECUCiÓNSATISFACTORIADE LOSTRABAJOS,EL IMPORTEQUERESULTEDEAPLICARLOSPRECIOSUNITARIOSA LASCANTIDADES

~

OBRARE~L1ZADA,EN LAS FECHASQUE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" DETERMINE,PARALO <;UAL"EL CONTRATISTA"ESENTARALAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA,CON INTERVALOSQUE NO PODRANSER MAYORESDE UNS, DECONFORMIDADCONELARTíCULO108DELREGLAMENTODEOBRAPÚBLICAPARAELMUNICIPIODESAN PEDRO

/TLAQUEPAQUE, LAS ESTIMACIONESSE LIQUIDARÁNUNA VEZ SATISFECHOSLOS REQUISITOSESTABLECIDOSPARASU

11 TRÁMITEPORCONDUCTODELAHACIENDAMUNICIPAL.

/ LAS PARTESMANIFIESTANNO SER NECESARIOQUE, SOBRE EL IMPORTEQUE SE LE PAGUE DE CADA UNA DE LASESTIMACIONESQUE PRESENTE "EL CONTRATISTA" CONFORMEAL CONTENIDO DE ESTA cLÁUSULA, LA HACIENDA! .j' MUNICIPALREALICELAS RETENCIONESDELCINCO(5) AL MILLARDELMONTODELOST~BAJOS EJECUTADOSDECADAII UNADE LAS ESTIMACIONES,PORNO ES,TARPREVISTOEN EL REGLAMENTODE OBRA PUBLICAPARA EL MUNICIPIODEI '~ SANPEDROTLAQUEPAQUESURETENCIONY SUDESTINO.

/ "'" DECIMOTERCERA.CONVENIOSMODIFICATORIOS."LAS PARTES" ACUERDAN,QUE CUANDOEXISTANMODIFICACIONES, AL CONTRATO QUE CONJUNTA O SEPARADAMENTEREPRESENTEN INCREMENTOSAL MONTO PACTADO PARA LA

Hoja 3 de 9

CONTRATO NO. 0.0. 01/2016

EJECUCiÓNDE LOS TRABAJOS Y POR RAZONES FUNDADASY EXPLÍCITAS,SE SUSCRIBIRÁPOR UNA SOLA VEZ UNCONVENIOMODIFICATORIO,EL CUAL SI LAS MODIFICACIONESEXCEDENDEL PORCENTAJEDEL 25% O VARíAN EN ELPRESUPUESTOSUSTANCIALMENTEPOR VARIACIONES IMPORTANTESAL PROYECTO,A LAS ESPECIFICACIONESO AAMBOS,PUEDECELEBRARSEUNCONVENIOADICIONALRESPECTOA LASNUEVASCONDICiONES.ESTECONVENIO,DEBEAUTORIZARSEPOR EL ENTE PÚBLICOBAJO SU RESPONSABILIDAD,POR EL MONTO DE ORIGENO AMPLIACiÓN. LASMODIFICACIONESNO DEBEN AFECTAR LAS CARACTERíSTICASDEL TIPO DE OBRA PACTADO EN EL CONTRATO, NICELEBRARSEPARAELUDIRELCUMPLIMIENTODE LA LEYNI DELPRESENTECONTRATO,ESTOCONFUNDAMENTOENLODISPUESTOPOR EL TITULO CUARTO,CAPITULO IV INTITULADO"DE LA MODIFICACiÓNDE LOS CONTRATOSDE OBRAPÚBLICA",DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADODE JALISCO, POR LO QUE "EL CONTRATISTA", DENTRODE LAVIGENCIA DEL CONTRATO,SOLICITARÁPOR ESCRITO LA SUSCRIPCiÓNDE DICHO CONVENIO, FUNDAMENTANDODEFORMA CLARA LOS MOTIVOS DE SU PRETENSiÓN; "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DENTRO DEL PLAZO DE 10 DíASNATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCiÓN DE LA SOLICITUD, DETERMINARÁ LA PROCEDENCIA OIMPROCEDENCIADE LOSOLICITADO.SERÁRESPONSABILIDADDE "LAS PARTES" FORMULARLASRAZONESFUNDADASYEXPLÍCITASQUE MOTIVAN LA SUSCRIPCiÓNDEL CONVENIO, CIRCUNSTANCIAQUE SE ASENTARÁA DETALLE EN ELCONVENIORESPECTIVO.

OCUARTA. AJUSTES DE COSTOS. SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTECONTRATODE OBRA, OCURRENI UNSTANCIASO ACONTECIMIENTOSDE CUALQUIER NATURALEZANO PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE

HECHOY SINQUE EXISTADOLO,CULPA, NEGLIGENCIAO INEPTITUDDE CUALQUIERADE LAS PARTES,DETERMINENUNAU ENTO O REDUCCiÓNDE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOSAÚN NO EJECUTADOS,DICHOSCOSTOS PODRÁN SERR VISADOS CONFORMELO DETERMINE"EL GOBIERNO MUNICIPAL", A TRAVÉS DE LA PUBLICACiÓNDEL íNDICE DEL. TIMO MES AUTORIZADOEN EL PROGRAMADE EJECUCiÓN,QUE SE DARÁ A CONOCEREN LOS ESTRADOSDE LAOORDINACIÓN GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDROLAQUEPAQUEJALISCO.ENCASOPROCEDENTE,ESTEÚLTIMONOTIFICARÁLA DECISiÓNQUEACUERDE,ELAUMENTOOEDUCCiÓNCORRESPONDIENTE,LO ANTERIORCON FUNDAMENTOEN LOS ARTíCULOS50 Y 51 DEL REGLAMENTODEBRAPÚBLICAPARAELMUNICIPIODESANPEDROTLAQUEPAQUE.

PARALOSSUPUESTOSDE PÁRRAFOANTERIORLA REVISiÓNDE LOSCOSTOSSE HARÁCONFORMEAL REGLAMENTODEOBRAPÚBLICAPARAELMUNICIPIODESANPEDROTLAQUEPAQUE.

"EL CONTRATISTA" PRESENTARÁLA SOLICITUDDE PAGO DE ESCALATORIAS,DURANTELA VIGENCIADEL PRESENTECONTRATO, ESTO INCLUYENDOLOS CONVENIOS MODIFICATORIOSQUE SE HUBIERAN CELEBRADO. EN CASO DEFENECERLA VIGENCIADEL CONTRATOSIN QUE "EL CONTRATISTA" HAYA PRESENTADOLA SOLICITUDSEÑALADA,t()N,eTENDRÁDERECHOA PAGOALGUNOPORESTECONCEPTO.

LA FECHALÍMITEPARAPRESENTARLA ESTIMACiÓNDE PAGODE ESCALATORIASSERÁCONFORMEA LAAUTORIZACIQUESEA EMITIDAPOR"EL ~OBIERNO MUNICIPAL", PUD!ENDOSERAL FINALDE LA OBRA, INCLUSODE LOSCONVENI !'.,',MODIFICATORIOSY SE HARAENUNASOLAPRESENTACION. \

DECIMOQUINTA.VICIOSOCULTOS.CUANDOAPARECIERENDESPERFECTOSO VICIOSOCULTOSENLA OBRAREALIZADA,DENTRO qEL PRIMER ANq SIGUIENTEA LA FECHA DE SU TERMINACiÓNY RECEPCIÓ!'l "EL GOBIERNO M~,"~(CIPAL"ORDENARA SU REPARACIONO REPOSICiÓN INMEDIATAA. "EL CONTRATISTA" Y SERA POR CUENTA QE; ~~t~..,LOSGASTOS NECESARIOSSIN TENER DERECHOA RETRIBUCIONPOR ELLO. SI "EL CONTRATISTA" NO ~llENO!; N\,'PSREQUERIMIENTOSEN UN PLAZODE 10 (DIEZ) DíAS NATURALES,"EL GOBIERNOMUNICIPAL" PODRÁ,CoNlqk..)R(SOA:j~LCONTRATISTA", ENCOMENDARLOS TRABAJOSA UN TERCEROO EFECTUARLOSDIRECTAMENTEY HA~HÉCTlV~LAFIANZAOTORGADAPARATAL EFECTO. ~li'(o_~"¡) .~,~ ir'NI LAS LIQUIDACIONESPARCIALESO EL PAGOTOTAL DE LA OBRAAUNQUE ÉSTA HAYA SIDO RECIBIDA,.t;~,,-~~D.A,EXIMEA "EL CONTRATISTA"DE LA RESPONSABILIDADENQUE PUDIEREINCURRIRPORVICIOSOCULTOS~ DE SRESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS DE LA CONSTRUCCiÓN, O MALA CALIDAD DE,~€l!$~-'~~- _\ I ,S')

i EMPLEADOSY POR LO TANTO "EL GOBIERNOMUNICIPAL", SE RESERVAEL DERECHODE RECLAMJ(R:EN" L R'o\_____!//MOMENTO, LA INDEMNIZACiÓNPORDICHOSCONCEPTOS,Así COMOPORLAOBRAFALTANTEO MÁlf~~Á"

DECIMOSEXTA.REPARACIONES.CUANDOLOSTRABAJOSNO SE HAYANREALIZADODEACUERDOCON LOEN ESTE CONTRATO O CONFORMEA LAS INSTRUCCIONESDE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", ÉSTE ORDENREPARACiÓNO REPOSICiÓNINMEDIATACON LOS TRABAJOS ADICIONALESQUE RESULTENNECESARIOSLOS ALES

~

HARÁ POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHODE RETRIBUCiÓNALGUNA; EN ESTE CASO "ELGOBIERNO MUNICIPAL" SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSiÓN PARCIAL O TOTAL DE LOSTRABAJOSCONTRATADOSEN TANTO NO SE LLEVENA CABO DICHOSTRABAJOS,Y SIN QUE ESTOSEA MOTIVO PARAAMPLIAREL PLAZOSEÑALADOPARALATERMINACiÓNDELAOBRA.

ACIMOSÉPTIMA. DAÑOS A TERCEROS. "EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LOS DAÑOS YRJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" O A TERCEROS, POR NOUSTARSEA LO ESTIPULADOENELCONTRATO,POR INOBSERVANCIADE LA_?DISPOSICI9NESDADASPORÉSTEO POR

LAS VIOLACIONESA LAS LEYES Y REGLAMENTOSAPLICABLES,DICHOSDANOSDEBERANSER RESARCIDOSPOR "ELCONTRATISTA",DENTRODELTÉRMINOQUEPARATAL EFECTOLE FIJE"EL GOBIERNOMUNICIPAL".

DECIMOCTAVA. SUBCONTRATOS. "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR CON OTRA/ PERSONAFíSICAO MORALLA EJECUCiÓNTOTALO PARCIALDELAOBRA,SALVOAUTORIZACiÓNEXPRESAPREVIAY PORESCRITOPORPARTEDE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" EN LOSTÉRMINOSDELSEGUNDOPÁRRAFODELARTíCULO54 DELREGLAMENTODEOBRAPÚBLICAPARAELMUNICIPIODESANPEDROTLAQUEPAQUE.

DECIMONOVENA.OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. "EL CONTRATISTA" SERÁ EL RESPONSABLE DE LASOBLIGACIONESOBRERO-PATRONALESANTE LAS DIVERSASINSTITUCIONESY ORGANISMOSPÚBLICOS.Así COMOCON

Hoja 4 de 9

QUIENES LES SUMINISTREN MATERIALES PARA LA MISMA. POR LO QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" SERÁ AJENO ACUALQUIER RECLAMACiÓN PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES. ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SERÁ ELRESPONSABLE DE DOTAR CON MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD, Así COMO PROVEER DE TODASLAS MEDIDAS DE HIGIENE PARA CON SUS TRABAJADORES.

VIGÉSIMA. PROVEEDORES y PRESTADORES DE SERVICIOS. "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE AL PAGO DE LOSMATERIALES O SERVICIOS RELATIVOS DE LA OBRA, LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS ATRAVÉS DE LA COORDINACiÓN GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD, EN TANTO NO SEAN ACLARADAS PORÉSTE SERÁ CAUSA DE SITUACiÓN DE MORA DE "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA PRIMERA. SEGURIDAD DE LA OBRA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A TOMAR MEDIDAS PARA LA PREVISiÓN DERIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR, A INSTALAR A SU COSTA LOS ANUNCIOS,AVISOS SEÑALES y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACiÓN QUE SE REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE

'~CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN, DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERÁ RESPONSABILIDAD DEL10CONTRATISTADECONFORMIDADCONELARTíCULO214 DELA LEYDEOBRAPÚBLICADELESTADODEJALISCO.

IMA SEGUNDA. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. SERÁ OBLIGACiÓN DE "EL CONTRATISTA" EL SUMINISTRO YCACIÓN DEL RÓTULO DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOSY CONFORMEA LOS LINEAMIENTOS

EÑALADOS POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL". EN CASO DE INCUMPLIMIENTO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" LOROPORCIONARÁY SUCOSTOSERÁDESCONTADODELPAGODESUSESTIMACIONES.

IGÉSIMA TERCERA. SUSPENSiÓN DE LA OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" PODRÁ SUSPENDER TEMPORAL OEFINITIVAMENTELA EJECUCiÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO EN QUE SENCUENTRE,DANDOAVISO POR ESCRITOA "EL CONTRATISTA", CON 15 (QUINCE) DíAS HÁBILES DE ANTICIPACiÓN;

CUANDOLA SUSPENSiÓNSEATEMPORAL,"EL GOBIERNOMUNICIPAL" INFORMARÁA "EL CONTRATISTA"LA DURACiÓNAPROXIMADA DE LA SUSPENSiÓN Y EL PROGRAMA SE MODIFICARÁ POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE DECONFORMIDADCON EL ARTíCULO 53 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDROTLAQUEPAQUE.

CUANDO LA SUSPENSiÓNSEA DEFINITIVASERÁ RESCINDIDOEL CONTRATOCUBRIÉNDOSELEA "EL CONTRATISTA",PREVIAESTIMACiÓN,EL IMPORTEDE LA OBRAQUEHAYAREALIZADO;Y SERÁRESPONSABLEPORLA OBRAEJECUTADAENLOSTÉRMINOSDELACLÁUSULAOCTAVA.

! elCUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL:' DETERMINESUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADOSE AJUSTE A l;r)PACTADO,ENESTECASOSE CUBRIRAA "EL CONTRATISTA"EL IMPORTEDELAOBRAEJECUTADA. ¡

.'VIGÉSIMACUARTA. SUPERVISiÓNDE LA OBRA.- "EL GOBIERNOMUNICIPAL" A TRAVÉSDE LOS REPRESENTANTES~ ~¡'PARAEL EFECTODESIGNE,TENDRANEL DERECHOA SUPERVISAREN TODOTIEMPO LOSTRABAJOSOBJE~E ESTCONTRATO Y DARÁ A "EL CONTRATISTA" P.OR ESCRITO LAS INSTRUCCIONESY OBSERVACIONE~,ot1é"~~~IMEPERTINENTESRELACIONADASCONSU EJECUCION,A FIN DE<;:lUESEAJUSTEAL PROYECTOY MODIFIC~.I.O.N..~..,...e..,qs¡ SECONSIDEREN PERTINENTESDE CONFORMIDADCON EL ARTICULO 109 DEL REGLAMENTODE OBRA Pr¿BUC;Ai PA~ELMUNICIPIODESANPEDROTLAQUEPAQUE. .J .... , ..••• >i:;VIGÉSIMAQUINTA. CALIDAD DE LOS MATERIALES. ES FACULTADDE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" LLE~~~~! ~.::_fO LAINSPECCiÓNY PRUEBASNECESARIASDETODOS LOSMATERIALESQUEVAYANA USAREN LA EJECUCI~¿ . . RA,YA SEAEN EL LUGARDE ÉSTÁ.OEN LOS LUGARESDEADQUISI~IÓNO FABRICACiÓN,CONCARGOA.~'~~Q ij.'_"il'A.<r" ..DECONFORMIDADCONELARTICULO216 DELA LEYDEOBRAPUBLICADELESTADODEJALISCO. 5\ ;"

r- E" • ,¡ '

VIGÉSIMASEXTA.RESIDENTEDEOBRA. POR SU PARTE" EL CONTRATISTA" SE OBLIGAA TENE,¡h:N"E[tÜ~'TRABAJOSA UN PROFESIONALQUE LO REPRESENTEEL CUAL DEBERÁSER ESPECIALISTAEN LA MATER¡DEBERÁPREVIAMENTESERACEPTADOPOR"EL GOBIERNOMUNICIPAL"Y CUYAACEPTACiÓNLA PODRÁREV RA SU

'/1 CRITERIO.EL REPRESENTANTEDE "EL <?ONTRATISTA"DEBERÁESTARFACULTADOPARA EJECUTARLOS TRABAJOSA.._ QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO,ASI COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONESDE OBRA QUE SE

FORMULENY ENGENERALPARAACTUARA NOMBREY PORCUENTA DE "EL CONTRATISTA".

CONTRATO NO. 0.0. 01/2016

(-' ':-.', ,,~•.

4 VIGÉSIMA SÉPTIMA. VERIFICACiÓN DE AVANCE DE LA OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" VERIFICARÁ QUE LOSTRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTEN EJECUTANDOPOR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON ELPROGRAMADEOBRAAPROBADO,PARALO CUALCOMPROBARÁPERiÓDICAMENTEELAVANCEDE LOSTRABAJOSEN LAINTELIGENCIADEQUEELTRABAJOMALEJECUTADOSETENDRÁPORNOREALIZADO.

•A

\I1~SIMA OCTAVA. PENA POR INCUMPLIMIENTOEN TIEMPO. "EL CONTRATISTA" QUE NO CONCLUYALA OBRA EN LATECHA SEÑALADAEN EL PROGRAMA,CUBRIRACOMOPENACONVENCIONAL, EL 5% (CINCOPORCIENTO)DEL IMPORTE

/ DELOSTRABAJOSQUENOSE HAYANREALIZADOENLA FECHADETERMINACiÓNSEÑALADAEN ELPROGRAMA,ENBASE/ A LASIGUIENTEFÓRMULA:

SANCiÓNPORINCUMPLIMIENTOENTIEMPO= O.05X(IC-IE)

IC= INVERSiÓNCONTRATADAIE= INVERSiÓNEJECUTADAA LA FECHADETERMINACiÓNAUTORIZADA

ENCASODE PRESENTARSEESTESUPUESTO,EL SUPERVISORA QUE SE REFIERELA CLÁUSULAVIGÉSIMACUARTADELPRESENTE CONTRATO, DEBERÁ LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADAEL DíA EN QUE CONCLUYA EL PLAZO DEEJECUCiÓN,TOMANDOEN CUENTAEL DIFERIMIENTOY/O LA(S) PRÓRROGA(S)AUTORIZADASEN EL MISMO,DEBIENDOASENTARLOSTRABAJOSPENDIENTESPORREALIZARPARALATOTALCONCLUSiÓNDELAOBRA.

Hoja 5 de 9

TRIGÉSIMA TERCERA. RESCISiÓN. LAS PARTES CONVIENEN EN QUE El PRESENTE CONTRATO PODRÁ SEREN CASO DE INCUMPLIMIENTO Y Al RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA "EL GOBIERNO MUNICIP El QUEDETERMINE RESCINDIRlO, DICHA RESCISiÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE C ARACIÓNJUDICIAL; SI ES "EL CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRlO, SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE El TRIBUNALADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO y OBTENGA lA DECLARACiÓN CORRESPONDIENTE.

TRIGÉSIMA CUARTA. CAUSAS DE RESCISiÓN. lAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR lUGAR A lA RESCISiÓN POR PARTE DE "ELGOBIERNO MUNICIPAL" Y QUE SON IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" SIN NECESIDAD DE DECLARACiÓN JUDICIAL, SONL;<s QUE A CONTINUACiÓN SE SEÑALAN, Así COMO LAS DISPUESTAS POR El ARTíCULO 89 DE lA lEY DEOBRAPÚBLICAPEl ESTADODEJALISCO.

1. lA MUERTEO INCAPACIDADSOBREVENIDADEL CONTRATISTAINDIVIDUALO LA EXTINCiÓNDE lA PERSONAJURíDICACONTRATISTA;

2. LA DECLARACiÓNENCONCURSOMERCANTil O DEQUIEBRA;( /1 3. LA FALTADE PRESTACiÓNPOR El CONTRATISTADE LAS GARANTíASEN PLAZO, EN lOS CASOS PREVISTOS

/ EN LA lEY;\ / 4. LA DEMORAPOR PARTE DEL CONTRATISTAEN El CUMPLIMIENTODE lAS OBLIGACIONESDENTRODE lOS

PLAZOSESTABLECIDOS;

CONTRATO NO. 0.0. 01/2016

CON DICHAACTA, lA COORDINACiÓNGENERALDE GESTiÓN INTEGRALDE LA CIUDADPROCEDERÁA DETERMINARlAPENA A APLICARSE Y GESTIONARÁANTE El ÓRGANO DE CONTROL INTERNOY ANTE LA HACIENDAMUNICIPALSUAPLICACiÓN,MEDIANTELADEDUCTIVAQUEPROCEDA.

VIGÉSIMA NOVENA. PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.ADEMÁSDE LA PENA POR INCUMPLIMIENTOEN TIEMPO, SEAPLICARÁUNASANCiÓNPORATRASOEN lA ENTREGAFíSICADE lA OBRAQUESE IRA INCREMENTANDOEN LA MEDIDAENQUE "EL CONTRATISTA"NO ENTREGUETOTALMENTETERMINADALA OBRA, DICHASANCiÓNSE CALCULARÁSEGÚNLASIGUIENTEFORMULA:

SANCiÓNPORATRASOEN lA ENTREGADELAOBRA= O.05X(IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC= INVERSiÓNCONTRATADAIE= INVERSiÓNEJECUTADAA lA FECHADETERMINACiÓNAUTORIZADAFTR=FECHADETERMINACiÓNREAL DE LA OBRATA= FECHADETERMINACiÓNAUTORIZADADELA OBRA

'ESTE CASO,SERÁ LAMISMACOORDINACiÓNGENERALDEGESTiÓN INTEGRALDE LA CIUDADLA QUE PROCEDERÁAEli RMINAR lA PENA A APLICARSEY GESTIONARÁANTE El ÓRGANODE CONTROL INTERNOY ANTE lA HACIENDA

MUNICIPALSUAPLICACiÓN,MEDIANTELA DEDUCTIVAQUE PROCEDA.

\l'RIGÉSIMA. PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. "El CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR lA DOCUMENTACiÓNCOMPLETADE FINIQUITODE LA OBRA A LA COORDINACiÓNGENERAL DE GESTiÓN INTEGRALDE LA CIUDAD A MÁSTARDAR 15 (QUINCE) DíAS NATURALESA lA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACiÓN. EN CASO CONTRARIO SERÁONSIDERADOEN ESTADO DE MORA CONFORMEAl ARTíCULO 43 DE lA lEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DEALlSCO, PARA NUEVOS CONTRATOS. LA PRESENTACiÓNTARDíA DE FINIQUITOSCAUSA GRAVE PERJUICIO EN LAUENTAPÚBLICAY SECORREEl RIESGODE lA CANCELACiÓNDE lOS RECURSOSPARAPAGO.

DICHASANCiÓNSERA DETERMINADAPOR lA COORDINACiÓNGENERALDE GESTiÓN INTEGRALDE LA CIUDAD,MISMAQUE PODRÁ CONllEVAR lA SUSPENSiÓN O CANCELACiÓN DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DELGOBIERNOMUNICIPAL,CONFORMEA lOS ARTíCULOS 68 FRACCiÓN 111Y 69 FRACCiÓN 11DEL REGLAMENTODE OBRAPÚBLICAPARAEl MUNICIPIODESANPEDROTlAQUEPAQUE.

PARA DETERMINAR lA APLICACiÓN DE LAS SANCIONESESTIPULADASNO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORASMOTIVADASPORCASO FORTUITOO FUERZAMAYORO PORCUALQUIEROTRACAUSA,QUEA JUICIODE "EL GOBIERNOMUNICIPAL", NOSEA IMPUTABLEA "EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTEDE lAS APLICACIONESDE lAS PENASSEÑALADASANTERIORMENTE"EL GOBIERNOMUNICIPA~~)PODRÁ EXIGIR El CUMPLIMIENTOFORZOSODEL CONTRATO,O HACERLOEJECUTARPOR UN TERCEROCON CAR~O "!...TOTALA "EL CONTRATISTA". , '_/

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CUBRA El IMPORTE DEL MONTO DE lAS SANCIONES EN El" TÉRMINDISPUESTOPOR "El GOBIERNOMUNICIPAL",ESTE ÚlTIMO PODRÁHACER EFECTIVALA FIANZADE CUMPl~TO EGARANTíADEDICHOPAGO. , (oC," :'?:. ))~~TRIGÉSIMAPRIMERA. CONFIDENCIALIDADDE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA", NO PODRÁDISpckE8:~~~:~í OPARA OTRO, DE lOS PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR lOS CUALES FUE CONTRATADO, NI QIVlft,~'~ORCUALQUIERMEDIODE INFORMACiÓNO FORMAlO.S RESULTADOSDE lOS MISMOS,SIN LAAUTORIZADE "EL GOBIERNOMUNICIPAL",MISMOSQUESERANDESU EXCLUSIVAPROPIEDAD.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. "LAS PARTES" RECONOCENQUE El INMUEBLE DONDE SE REALlZARÁrt lO&,T B:.tQS:l~EJECUTARPOR PARTE DE "EL CONTRATISTA" SE ENCUENTRAA SU ENTERADISPONIBILIDADPAAA'LA, E.:J t( 'ÓE'lOS MISMOS.

Hoja 6 de 9

13. SI NO EJECUTA El TRABAJO DE CONFORMIDAD CON lO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO, NO ACATAlAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR "El GOBIERNO MUNICIPAL".

,,,~ 14. SI NO DA CUMPLIMIENTO Al PROGRAMA DE TRABAJO, A JUICIO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL". ~! . 15. SI SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSiÓNDE PAGOS O SI HACE CESiÓN DE BIENES EN FORMA I

., AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESSOCIALES, SINDICALES: .", .' ' .' ,\OllIABORAlES DECUALQUIERíNDOLE.

16. SI SUBCONTRATAO CEDE LA TOTALIDADO PARTE DE lAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRAT~ lDERECHOSDERIVADOSDELMISMO,SIN El CONSENTIMIENTODE"EL GOBIERNOMUNICIPAL". f'J..",. '~5;::'"t:T

17. SI "EL CONTRATISTA"NO DAA "EL GOBIERNOMUNICIPAL" Y A lAS INSTITUCIONESOFICIAlES1':¿lVE,:r6FACULTADDE INTERVENIR.LAS FACILIDADESY DATOSNECESARIOSPARA INSPECCiÓN,VIGILANCIAY S~~~!~I~I;~~::~B:~~:~:~;~;;~~~~~;~~~YM~~~~t~~~~~~~W~~OE~NC~~~~~~E~~6"oR.s~: _~ESTECONTRATO.

CONTRATO NO. 0.0. 01/2016

5. El INCUMPLIMIENTOPARAEl INICIODE LA EJECUCiÓNDE LA OBRA EN El PLAZOSEÑALADO,SALVOQUE lAMISMANO SE INICIE POR CAUSASAJENASA lAS PARTESCONTRATANTESy Así SE HAGACONSTAREN RESOLUCiÓNFUNDADAY MOTIVADA;

6. lA FALTA DE PAGO POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO EN El PLAZO ESTABLECIDOEN lA lEY DE OBRASPÚBLICAS;

7. LA SUSPENSiÓNDE lA INICIACiÓNDE lA OBRA, POR UN PLAZOSUPERIORA SEIS MESES POR PARTE DELENTEPÚBLICO;

8. El DESISTIMIENTOO LASUSPENSiÓNDELAOBRA,PORUN PLAZOSUPERIORA OCHOMESESACORDADAPOREl ENTEPÚBLICO;

9. lOS ERRORESMATERIALESQUE PUEDA CONTENEREl PROYECTOO PRESUPUESTOELABORADOPOR ElENTEPÚBLICOQUEAFECTENAl PRESUPUESTODELAOBRA,Al MENOS,ENUNVEINTICINCOPORCIENTO;

10. lAS MODIFICACIONES EN El CONTRATO, AUQUE FUERAN SUCESIVAS, QUE IMPLIQUEN AISLADA OJUNTAMENTEALTERACIONESAl PRECIODEL CONTRATOEN CUANTíASUPERIOR,EN MÁS O MENOS,Al TREINTA

P R CIENTO DEL PRECIOORIGINAL DEL CONTRATO,O REPRESENTEUNA ALTERACiÓNSUSTANCIALDEL PROYECTOI CIAL.

SE CONSIDERARÁALTERACiÓNSUSTANCIAL,LA MODIFICACiÓNDE lOS FINES Y CARACTERíSTICASBÁSICASEl PROYECTOINICIAL,Así COMO lA SUSTITUCiÓNDE UNIDADESQUE AFECTENAl MENOSAl TREINTA POR CIENTO

DELPRECIOORIGINALDELCONTRATO.EN lA SUSPENSiÓN DE LA INICIACiÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO, CUANDO ESTE DEJE

tRANSCURRIR SEIS MESESA PARTIRDE LA MISMASIN DICTARACUERDOSOBREDICHASITUACiÓNY NOTIFICARLOAlCONTRATISTA,ÉSTETIENEDERECHOA lA RESCISiÓNDELCONTRATO.

11. SI "EL CONTRATISTA" NO INICIA O TERMINA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN lA FECHASEÑALADA.

12. SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTELAS OBRAS O SE NIEGAA REPARARO REPONERALGUNA PARTE DEELLASQUEHUBIERESIDORECHAZADAPORESCRITOCOMODEFECTUOSAPOR"El GOBIERNOMUNICIPAL".

19. CUANDO"EL CONTRATISTA"ACUMULEUN25%DEATRASOENEl AVANCEDE lA OBRA.20. lAS DEMÁSCAUSASQUE SE ESTABLEZCANEN El PRESENTECONTRATOY, EN GENE~[?·pc!jilIAt···!RiiUtOIBR;~OUE

OTRACAUSAIMPUTABLEA "EL CONTRATISTA"SIMilAR A LASANTESEXPRESADAS.

TRIGÉSIMA QUINTA. PROCEDIMIENTODE RESCISiÓN. SI "EL GOBIERNO MUNICIPAL" OPTA POR lA RES IÓN DELCONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" PACTARÁ CON "E OBIERNOMUNICIPAL" DECOMÚNACUERDO,llEVAR A CABOLA RESCISiÓNDELCONTRATOCONFORMEA lO DISPUE O PORElARTíCULOS53 DELREGLAMENTODEOBRAPÚBLICAPARAEl MUNICIPIODE SANPEDROTlAQUEPAQUE, CONRELACiÓNA lOS ARTíCULOS79Y 92 DE LA lEY DEOBRAPÚBLICADELESTADODEJALISCO,BAJOEl SIGUIENTEPROCEDIMIENTO:

l.illNICIARÁ A PARTIRDE QUE "El GOBIERNOMUNICIPAL" NOTIFIQUEA "~L CONTRATISTA" DEL INCUMPLIMIENTOOD HECHOENQUE HAYA INCURRIDOCONFORMEA lO PREVISTOEN LA CLAUSULAQUEANTECEDE,PARAQUE EN UN~ ZO DE 10 (DIEZ) DíASHÁBilES EXPONGAlO QUEA SU DERECHOCONVENGAY APORTE,EN SU CASO,LAS PRUEBAS

;QUE ESTIMEPERTINENTES.;::: 11.TRANSCURRIDOEl PLAZOA QUESE REFIEREEl PUNTOANTERIOR.SE RESOLVERÁt.o CONDUCENTECONSIDERANDO

lOS ARGUMENTOSY LASPRUEBASQUE"EL CONTRATISTA"HUBIEREHECHOVALER.111.LA DETERMINACiÓNDE DAR O NO POR RESCINDIDO El CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA Y

/

/MOTIVADA,Y COMUNICADAA "EL CONTRATISTA"DENTRODE lOS 5 (CINCO)DíASHÁBilES SIGUIENTESA AQUÉLENQUESE HAYAEMITIDO.IV. CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DECIDA RESCINDIR El PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ DAR AVISO PORESCRITO,MEDIANTEOFICIO, A "EL CONTRATISTA", CONUN MíNIMODE 10 (DIEZ) DíAS NATURALESDE ANTICIPACiÓNALA FECHASEÑALADAPARA llEVAR A CABO lA RESCISiÓNDELCONTRATO,SEÑALANDODIA Y HORA,PARA lEVANTAREl ACTACIRCUNSTANCIADADECOMPROBACiÓN,MEDICiÓNY LIQUIDACiÓNDELAOBRAREALIZADA.

Hoja 7 de 9

CONTRATO NO. 0.0. 01/2016

V. El DíA SEÑALADO,SE lEVANTARÁ El ACTA MENCIONADAEN El PUNTOQUE ANTECEDE,EN El lUGAR DONDESEEJECUTE LA OBRA (IN SITU), MISMA A TRAVÉS DE lA CUAL SE RECIBIRÁN lOS TRABAJOS EJECUTADOSPOR "ElCONTRATISTA", EN El ESTADO EN QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN, DEBIÉNDOSE DETALLAR EN DICHA ACTA lOSPORMENORESDELASITUACiÓNQUEGUARDAlA OBRA.VI. LA NOTIFICACiÓNDELOFICIOSEÑALADOEN El PUNTO"1"DE LA PRESENTEcLÁUSULA, SURTIRÁEFECTOS,PARAElCONTRATISTA",DE CITATORIOPARAEl lEVANTAMIENTODELACTASEÑALADA, DEBIÉNDOSECITARA LACONTRAlORíAMUNICIPAL,PORCONDUCTODE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" PARAQUE ESTÉPRESENTEEN El lEVANTAMIENTO DE LAREFERIDAACTA.VII. EN VIRTUD DE LA RESCISiÓN DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE lEVANTE El ACTACIRCUNSTANCIADA SEÑALADA EN El PUNTO "11", DE ESTA cLÁUSULA, "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TOMARÁINMEDIATAMENTElA POSESiÓNlEGAL Y MATERIALDE lA OBRAMATERIADEL PRESENTECONTRATO,CONFORMEA lODISPUESTOPOREl ARTíCULO79DE LA lEYDE OBRAPÚBLICADELESTADODEJALISCO.VIII. DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESiÓN lEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA SEÑALADA EN El PRESENTECONTRATO,"EL GOBIERNO MUNICIPAL", QUEDARÁLIBERADODE CUALESQUIEROBLIGACiÓNCONTRACTUALQUE lO

, UNECON "EL CONTRATISTA", MEDIANTEEl PRESENTECONTRATO,A EXCEPCiÓNDE lA OBLIGACiÓNDE PAGODE lAS", ESTIM~CIONESQU~ SE ENCUENTRENENTRÁMITE'( El FINIQUITOCORRESPONDIENTEQUEAl EFECTOSE REALICE,EN

TERMINOSSENAlADOS PORlA lEY DEOBRAPUBLICADELESTADODEJALISCO.PARTIRDE LA FECHAEN QUE "EL GOBIE~NO MUNICI~AL" TEt;JGALA POSESiÓN lEGAL Y MATERIALDE lA OBRASE DETALLAENEl PRESENTECONTRATO,ESTETENDRALASMASAMPLIASFACULTADESPARAQUEDEACUERDOASTABlECIDO EN lA lEY DE OBRA PÚBLICADEL ESTADODE JALISCO, PUEDA CONTINUARlA OBRA A TRAVÉS DE

I OTROCONTRATISTAO REALIZARPORADMINISTRACiÓNDIRECTAlA OBRAQUE NO HAYASIDO EJECUTADA,EN VIRTUD\ DE'fA RESCISiÓNADMINISTRATIVADELCONTRATO.

.'

S,V"EL GOBIERNO_MUNICIPAL"OPTA POR lA RESCISiÓN, "EL CONTRATISTA", ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR_CONCEPTODE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONALQUE PODRA SER A JUICIO DE "EL GOBIERNOMUNICIPAL", HASTAEl MONTODE LA GARANTíAOTORGADA,lO ANTERIORCONFORMEAl ARTíCULO102 DE lA lEY DE

• . '1 OBRAPÚBLICADELESTADODEJALISCO. .

RIGÉSIMASEXTA. CAUSAS DE TERMINACiÓNANTICIPADA. "EL GOBIERNOMUNICIPAL" Y "EL CONTRATISTA" PODRA~'.DARPORTERMINADOANTICIPADAMENTEEl PRESENTECONTRATOCUANDOPORCASOFORTUITOO FUERZAMAYORIMPOSIBILITElA CONTINUACiÓNDE lOS TRABAJOS, lO ANTERIORCONFORMEA lO DISPUESTOPOR El ARTíCULO /DELREGLAMENTODEOBRAPÚBLICAPARAEl MUNICIPIODESANPEDROTlAQUEPAQUE.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR LOS PLANOCORRESPONDIENTESA LA CONSTRUCCiÓN FINAL, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONESQUE FUERON A~ADOSDURANTE SU EJECUCiÓN, Así COMO lOS MANU~lES E INSTRUCTIVOS DE OPERACiÓN Y MAt:JJ~N.í~l;NJO

".CORRESPONDIENTESY lOS CERTIFICADOSDEGARANTIADECALIDADY FUNCIONAMIENTODE lOS BIENES((~:::VAV\l5~.i I '1:; <'í1¡ ':\ i!kT IGÉSIMA OCTAVA. RECEPCiÓNDE OBRA. "EL GOBIERNOMUNICIPAL" RECIBIRÁ lOS TRABAJOS OBJ~te;c~DEES:fEC NTRATOHASTAQUESEANTERMINADOSEN SU TOTALIDAD,SI lOS MISMOSFUERONREALIZADOSDEACíJ§~PQ:~qpN

S ESPECIFICACIONESCONVENIDASY DEMÁSESTIPULACIONESDEESTECONTRATO,SEGÚNlO SIGUIENT~;ct~:-::¿¡a) CUANDOSIN ESTARTERMINADAlA TOTALIDADDE LA OBRA, LAS PARTESDE lOS TRABAJOS "~-A"'rl6S

SE AJUSTENA lO CONVENIDOY PUEDASER UTILIZADAA JUICIO DE "EL GOBIERNOMUNICIPAL", EtI!6$ .r,LIQUIDARÁA "EL CONTRATISTA"lO EJECUTADO. . ..J!!" . ,

b) CUANDODE COMÚNACUERDO"EL GOBIERNOMUNICIPAL" Y "EL CONTRATISTA"CONJM.(~..i:N '''', ~6~G;jDUf'TERMINADOANTICIPADAMENTEEL CONTRATO,EN ESTE CASO, LA OBRAQUE SE RECIBASE LIQUIDARÁQUE lAS PARTESCONVENGAN,CONFORMEA LO ESTABLECIDOENESTECONTRATO.

e) CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" RESCINDA El CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LAS USULASTRIGÉSIMATERCERA,TRIGÉSIMACUARTAY TRIGÉSIMAQUINTA, EN ESTE CASO lA RECEPCiÓNPARCIALQUEDARÁA

~

JUICIODEESTEY LIQUIDARÁEl IMPORTEDE lOS TRABAJOSQUEDECIDARECIBIR.d) CUANDOEl TRIBUNALADMINISTRATIVODEL ESTADODE JALISCODECLARERESCINDIDOEl CONTRATO,EN

ESTECASO,SEESTARÁA lO DISPUESTOPORlA RESOLUCiÓNRESPECTIVA.e) "EL CONTRATISTA"AVISARÁPORESCRITOA "EL GOBIERNOMUNICIPAL" lA FECHADETERMINACiÓNDE LA

Y ÉSTESE OBLIGAA RECIBIRLAEN UN PLAZOQUE NO EXCEDERÁDE 30 (TREINTA)DíASNATURALESA PARTIRDECHADETERMINACiÓNSIEMPREY CUANDOESTÉTOTALMENTECONCLUIDALAOBRA.RMINODE lA OBRASE lEVANTARA ACTA DE RECEPCiÓNCON LO CUALSE DARÁPORTERMINADAY ENTREGADA

I LA OBRA. LA RECEPCiÓNPARCIALO TOTAL DE LOSTRABAJOSY LA LIQUIDACiÓNDE SU IMPORTE,SE.EFECTUARÁNSIN1. PERJUICIODE LOS DESCUENTOSQUE DEBANHACERSEPOR CONCEPTODE SANCIONESEN LOS TERMINOSDE ESTE

CONTRATO.

TRIGÉSIMA NOVENA. DEDUCCiÓN DE ADEUDOS Y REINTEGROS. SI AL RECIBIRSE LA OBRA Y EFECTUARSE LALIQUIDACiÓN CORRESPONDIENTEEXISTIERAN DEDUCTIVASO CUALQUIER OTRA OBLIGACiÓN O RESPONSABILIDADPARA CON "EL GOBIERNOMUNICIPAL", A CARGODE "EL CONTRATISTA", EL IMPORTEDE lA MISMASE DEDUCIRÁDElAS CANTIDADESA CUBRíRSElE POR TRABAJOSEJECUTADOSY SI NO FUERENSUFICIENTESSE HARÁ EFECTIVALAFIANZAOTORGADAPORESTOSCONCEPTOSPOR"EL CONTRATISTA".

Hoja 8 de 9

•'.. . CONTRATO NO. 0.0. 01/2016

CUADRAGÉSIMA.REGISTRODE LA OBRA. SERÁ OBLIGACiÓNDE "EL CONTRATISTA", REGISTRARLA OBRAANTE LASAUTORIDADESRESPECTIVAS,ENTREGANDOLECOPIA DEL PROYECTODE LA OBRA, DATOSDE IDENTIFICACiÓNFISCALDELAEMPRESAYTODOSAQUELLOSQUELESOLICITELAAUTORIDADCOMPETENTEPARAELCASO,

CUADRAGÉSIMAPRIMERA.CUANDOPORCAUSAS INJUSTIFICADASLOS TRABAJOSOBJETODEL PRESENTECONTRATONO SE ENTREGUENEN EL PLAZO ESTABLECIDOEN EL PROGRAMAAUTORIZADO.TODO GASTO POR CONCEPTODESUPERVISiÓNADICIONALY SERVICIOSDEAPOYOA LA OBRASERÁCON CARGOA "EL CONTRATISTA". EL IMPORTEDEDICHOSGASTOSSERÁDEDUCIDODELOSPAGOSQUE"EL GOBIERNOMUNICIPAL" DEBAHACERA "EL CONTRATISTA".

CUADRAGÉSIMASEGUNDA."EL CONTRATISTA" DECLARAESTARDE ACUERDODE QUE, CUALQUIERMODIFICACiÓNDELOSCONCEPTOSY FECHASDE CONTRATOQUE SE ASENTARÁNEN BITÁCORAY DE LO CUALESTUVIERAENTERADOELSUPERVISOR, COMO RECALENDARIZACIÓN POR RECIBIR ANTICIPO TARDE, PRÓRROGAS, CONCEPTOSEXTRAORDINARIOS.MODIFICACIONESAL PROYECTO.A LAS ESPECIFICACIONES,ETC., NO TENDRÁN VALIDEZ SI NOCUENTANCON SOLICITUDFORMALA "EL GOBIERNOMUNICIPAL" POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" Y APROBACiÓNPOR ESCRITO POR PARTE DEL COORDINADORGENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD, COMO TITULARREPRESENTANTEDE "EL GOBIERNO MUNICIPAL". CUALQUIERAUTORIZACiÓNVERBAL O ESCRITA EN BITÁCORANOSERÁRECONOCIDASI NOCUMPLELA FORMALIDADOFICIALANTERIOR.

CUADRAGÉSIMA TERCERA. CONTROVERSIASY JURISDICCiÓN. LAS PARTES ACUERDANQUE EN CASO DE DUDA OCONTROVERSIASOBRE LA APLICACiÓN, INTERPRETACIONY/O CUMPLIMIENTODEL PRESENTECONTRATOACUERDANRESOLVERLODE COMÚNACUERDOY ENCASODENO LLEGARAL MISMODETERMINANSOMETERSEA LA JURISDICCiÓNY COMPETENCIADEL TRIBUNALDE LO ADMINISTRATIVODEL ESTADODE JALISCO,CON RESIDENCIAEN LA CIUDADDEGUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR CUALQUIER CAUSA PUDIERACORRESPONDERLES.

I

LAS PARTESCONVIENENQUE PARATODO LO NO PREVISTOEN EL PRESENTECONTRATO,ESTARÁNA LO DISPUESTOPORLA LEYDEOBRAPÚBLICADELESTADO,Y DEMÁSDISPOSICIONESRELATIVASAPLICABLES.

LEíDOQUE FUE EL PRESENTECONTRATOY ENTERADASCIUDADDESANPEDROTLAQUEPAQUE,JAL. EL DíA07 SIET

S PARTESDE SU ALCANCE,LO RATIFICANY FIRMANEN LApVIEMBRE DE2016DOSMIL DIECISÉIS.\

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRAT DE PÚBLICA CON NÚMERO 0.0.01/2016, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNOMUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, y LA E ESA MEGAENLACE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REFERENTE A LA OBRA:RENOVACiÓN URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES y ZONAS COMERCIALES DE LAS COLONIAS GUADALUPE EJIDAL y EL VERGEL EN ELMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, CON LA CONSTRUCCiÓN DEL SISTEMA DE RETENCiÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA CALLERío GRANDE, EN EL TRAMO DE LA CALLE OLIVO HASTA PRIVADA ROSARIO, EN LA COLONIA EL VERGEL.

Hoja 9 de 9