Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los€¦ · XXVIII Ajuste de costos. 44 . HOSPITAL REGIONAL “1° DE OCTUBRE” SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COORDINACIÓN DE RECURSOS

HOSPITAL REGIONAL “1° DE OCTUBRE” SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO IA-019GYN073-E000-2016

Página 1 de 86

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

HOSPITAL REGIONAL “1° DE OCTUBRE” SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON CARÁCTER NACIONAL

NÚMERO: IO-019GYN073-E000-2016

PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y

TIEMPO DETERMINADO RELATIVO PARA LOS TRABAJOS DE: “MANTENIMIENTO

CORRECTIVO EN DISTINTAS ÁREAS DEL HOSPITAL REGIONAL 1° DE OCTUBRE”

UBICADO EN AV. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL No. 1669, COL. MAGDALENA DE

LAS SALINAS C.P. 07760, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.

CIUDAD DE MÉXICO, A 00 DE JUNIO DE 2016

LA PRESENTE CONVOCATORIA FUE REVISADA POR EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL HOSPITAL REGIONAL “1° DE OCTUBRE”, MEDIANTE ACUERDO NO. HR1°OCT/SAAS/00/16, DE LA XXXXXX XXXXXX SESIÓN DE FECHA 00 DE JUNIO

DE 2016.

LIC. ROBERTO CHAPARRO SANCHEZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


Página 2 de 86

Í N D I C E

Información Específica

Contenido Pág.

I Presentación. 4

II Convocatoria. 4

III Datos generales o de identificación de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas.

4

IV Glosario. 6

V Calendario de eventos y obtención de la Convocatoria. 10

VI Visita al sitio de realización de los trabajos y junta de aclaraciones. 11

VII Especificaciones y alcances. 13

VIII Obra (Trabajos de adecuación, conservación y mantenimiento). 13

IX Condiciones del lugar. 15

X Presentación de la proposición. 16

XI Documentos que deberán acompañar 17

XII Consideraciones para la proposición. 26

XIII Causas o motivos de desechamiento. 26

XIV Revisión aritmética de las proposiciones. 28

XV Acto de presentación y apertura de proposiciones. 29

XVI Criterios para la evaluación de las proposiciones. 30

XVII Cancelación del procedimiento de contratación por Invitación o desierto.

36

XVIII Mecanismos de Adjudicación. 36

XIX Fallo del procedimiento de contratación por Invitación a cuando Menos Tres Personas.

36

XX Contrato, fianzas y bitácora electrónica. 37

XXI Póliza de responsabilidad civil 40

XXII Bitácora electrónica. 41

XXIII Plazo de ejecución. 41

XXIV Inconformidades. 41

XXV Anticipos. 41

XXVI Pago de los trabajos, deducciones y retenciones. 41

XXVII Conceptos extraordinarios. 43

XXVIII Ajuste de costos. 44


Página 3 de 86

Información Específica

Contenido Pág.

XXIX Seguridad e higiene. 44

XXX Suspensión temporal de la obra. 44

XXXI Rescisión y terminación anticipada del contrato. 44

XXXII Penas convencionales y sanciones. 44

XXXIII Controversias. 45

XXXIV Situaciones no previstas en la Convocatoria. 45

XXXV Especificaciones Técnicas 45

Anexo 1 Modelo de contrato. 61

Anexo 2 Cédula de preguntas. 70

Anexo 3 Cédulas de entrega de documentos. 71

Anexo 4

Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales".

81

Anexo 5 Encuesta de transparencia del procedimiento de contratación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas

84

Anexos Legales-Administrativos y Técnicos ANEXO A

Anexos Económicos. ANEXO B


Página 4 de 86

I. PRESENTACIÓN

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24, 27 fracción II, 43, 44 y 45 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del ISSSTE, a través de la Coordinación de Recursos Materiales, dependiente de la Subdirección Administrativa del Hospital Regional “1° de Octubre”, ubicada en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 1669, Col. Magdalena de las Salinas C.P. 07760, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, llevará a cabo el procedimiento de contratación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas con carácter Nacional, para la adjudicación del contrato de obra pública a

precio unitario y tiempo determinado, relativo a los trabajos de: “Mantenimiento correctivo en distintas áreas del Hospital Regional 1° de Octubre”.

II. CONVOCATORIA

A las personas físicas o morales cuya actividad u objeto social preponderante sea entre otros los trabajos de obra pública y servicios relacionados con las mismas, así como los trabajos de conservación y mantenimiento en inmuebles, que se interesen en participar en el presente procedimiento de contratación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas con carácter nacional número IO-019GYN073-E000-2016, para la adjudicación del contrato de obra pública a precio unitario y tiempo determinado, relativo a los:

“Mantenimiento correctivo en distintas áreas del Hospital Regional 1° de Octubre” Ubicado en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 1669, Col. Magdalena de las Salinas C.P. 07760, Delegación Gustavo a. Madero, Ciudad de México.

Conforme a las siguientes:

B A S E S

III. DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON CARÁTER NACIONAL.

Descripción general de la obra y lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos, de Obra pública a

precio unitario y tiempo determinado, relativo a los: “Mantenimiento correctivo en distintas áreas del Hospital Regional 1° de Octubre” Ubicado en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 1669, Col. Magdalena de las Salinas C.P. 07760, Delegación Gustavo a. Madero, Ciudad de México.


Página 5 de 86

Entidad convocante: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a

través del Hospital Regional “1° de octubre” y por conducto de la Coordinación de Recursos Materiales de

la Subdirección Administrativa, con domicilio en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 1669, Col.

Magdalena de las Salinas C.P. 07760, Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

Medio y carácter del presente procedimiento de contratación: Invitación a Cuando Menos Tres

Personas Nacional: en la cual los licitantes podrán participar en forma presencial. En la presente

Invitación no se recibirán proposiciones electrónicas, a través de servicio postal o de mensajería.

Número de identificación del procedimiento: IO-019GYN073-E000-2015

Ejercicio fiscal que abarcará el procedimiento: Ejercicio Fiscal 2016, para lo cual se cuenta con

presupuesto para el ejercicio Fiscal 2016, comunicado mediante Oficio N° ______ emitido por el Lic.

Minerva Castillo Rodríguez, Directora de Administración del ISSSTE. En observancia de lo

establecido en el artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,

los contratos que deriven de la presente convocatoria estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria

del año en el que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la

existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición

suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.

Idioma en el que deberán presentarse las proposiciones: Las proposiciones y anexos de los trabajos

y/o folletos que se presenten deberán ser en idioma español. En caso de que sean en idioma diferente,

deberá presentarse con traducción simple al español.

No podrán participar personas físicas o morales: que se encuentren en los supuestos señalados en

los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Anticipos: Para los trabajos objeto del presente procedimiento, el Instituto no otorgará anticipos.

Moneda: Las proposiciones deberán presentarse en pesos mexicanos (moneda nacional).

Subcontratación: Los licitantes no podrán subcontratar parte alguna de los trabajos.


Página 6 de 86

IV. GLOSARIO Para los efectos de la presente Convocatoria se entenderá por: Acuerdo:

Por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado “CompraNet” (Publicado en el D.O.F. 28 de junio de 2011).

Administrador del Contrato: ALSC.: Área Contratante: Área Requirente: Área Técnica: Bitácora:

El titular de la Coordinación de Mantenimiento de la Subdirección Administrativa del Hospital Regional “1° de octubre”. La Administración Local de Servicios al Contribuyente. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a través del Hospital Regional “1° de Octubre” y la Coordinación de Mantenimiento de la Subdirección Administrativa. La Coordinación de Mantenimiento de la Subdirección Administrativa del Hospital Regional “1° de octubre”. Coordinación de Mantenimiento de la Subdirección Administrativa del Hospital Regional “1° de octubre”. El instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre las partes que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos a través de medios remotos de comunicación electrónica en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Código: CompraNet:

El Código Fiscal de la Federación. El Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Calendario de Eventos: Relación de actividades:

La fecha, hora y lugar de celebración de los actos del presente procedimiento de contratación, de la visita al sitio de realización de los trabajos, junta de aclaraciones, apertura y presentación de proposiciones, fallo, firma del contrato, inicio y terminación de los trabajos. El conjunto de acciones o trabajos que se deben realizar o ejecutar.

Caso fortuito o fuerza mayor:

El acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre caracterizado por ser imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que imposibilita el cumplimiento de todas o alguna de las obligaciones previstas en el contrato de obra pública o servicios relacionados con la misma.

Contratista:

La persona física o moral que celebra con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado contratos de obra pública


Página 7 de 86

o de servicios relacionados con la misma.

Contrato a precio alzado:

El instrumento jurídico por el que el Instituto y el licitante ganador, acuerdan derechos y obligaciones con el objeto de llevar a cabo la ejecución de la obra pública. El importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al contratista será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido y de conformidad con el desglose de partidas y subpartidas.

Convocatoria: Convocante:

El documento que contiene las bases, requisitos y condiciones en materia de obra pública en que se desarrollará el procedimiento de contratación. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a través de la Dirección de Administración, por conducto de la Subdirección de Conservación y Mantenimiento.

Día: El día natural (día calendario).

DOF: Documentación distinta a las proposiciones: Especificaciones Generales de Construcción:

El Diario Oficial de la Federación. La documentación distinta a la propuesta técnica y económica. El conjunto de condiciones generales que las dependencias y entidades tienen establecidas para la ejecución de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realización de estudios, proyectos, ejecución, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisión, que comprenden la forma de medición y la base de pago de los actividades de trabajo.

Especificaciones Particulares de Construcción: Estimación:

El conjunto de requisitos solicitados por las dependencias y entidades para la realización de cada obra, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales de construcción. La evaluación de los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido y de conformidad con el desglose de partidas y subpartidas presentada para autorización de pago, en la cual se aplican los precios, valores o porcentajes establecidos en el contrato en atención a la naturaleza y características del mismo, considerando, en su caso, la amortización de los anticipos, las retenciones económicas, las penas convencionales y las deducciones; así como la valuación de los partidas o subpartidas que permitan determinar el monto de los gastos no recuperables.

Identificación Oficial Vigente: Internet:

La credencial para votar (IFE o INE), cédula profesional, pasaporte o cartilla del servicio militar nacional. La red mundial de comunicaciones electrónicas.

Instituto o ISSSTE:

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.


Página 8 de 86

I.V.A: El Impuesto al Valor Agregado.

Ley: La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Licitante: La persona física o moral que participa en el presente procedimiento de contratación.

Invitación: Medio de identificación electrónica:

Invitación a Cuando Menos Tres Personas con carácter Nacional Núm. IO-019GYN073-E000-2016 Conjunto de datos electrónicos asociados con documentos que son utilizados para reconocer a su autor, y que legitiman el consentimiento de éste para obligarlo a las manifestaciones que en él se contienen de conformidad con lo previsto en los artículos 28, 31 fracción VIII y 74, de la Ley.

Medios remotos de comunicación electrónica: MIPYMES:

Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares. Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Monto del Contrato: La cantidad cierta en dinero que se cubrirá al contratista de conformidad con el contrato, como contra prestación por el debido y total cumplimiento de sus obligaciones pactadas.

Normas de Calidad: Obra de gran complejidad;

Los requisitos mínimos que establecen las dependencias y entidades, conforme a las especificaciones generales y particulares de construcción, para asegurar que los materiales y equipos de instalación permanente que se utilizan en cada obra, son los adecuados. Para efectos del cuarto párrafo del artículo 24 de la LEY, son las obras cuya ejecución y sitio donde se vayan a realizar presenten dificultades técnicas o de seguridad para el desarrollo de los trabajos, así como aquellas que exijan urgencia en su construcción derivadas de CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

OIC: El Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Políticas: Las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del ISSSTE, vigentes, que contienen los criterios generales y normativos que se deben aplicar a los programas generales, convenios y contratos que deban celebrarse en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas (publicadas el 02 de marzo del 2012 en el DOF).

Persona:

La persona física o moral que participe en este procedimiento de contratación.


Página 9 de 86

Procedimiento: Proposición:

Procedimiento de Contratación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas. Los documentos que entrega el licitante como propios y que contienen los términos y condiciones legales, técnicas y económicas que propone para la realización de obras o servicios relacionados con la obra pública.

Proposición Solvente:

Es aquella que reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la Convocatoria de la Invitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Instituto y que garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Reglamento: El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Residente: El servidor público designado como responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos de obra pública, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los Contratistas.

RFC: El Registro Federal de Contribuyentes.

SAT: El Servicio de Administración Tributaria.

SE: La Secretaría de Economía. SFP:

La Secretaría de la Función Pública o la Institución gubernamental que asuma las funciones a cargo de dicha Dependencia.

SHCP: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sitio de los Trabajos:

Los lugares de ejecución de los trabajos de obra pública objeto de la presente Invitación.

Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido sólo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de la Ley.

Superintendente: El representante del contratista ante la entidad para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos.


Página 10 de 86

V. CALENDARIO DE EVENTOS Y OBTENCIÓN DE LA CONVOCATORIA.

Para los efectos del presente procedimiento de contratación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas, se designa como representante del Instituto, a la Jefatura de la Coordinación de Recursos materiales de la Subdirección Administrativa del Hospital Regional “1° de octubre”. La documentación requerida deberá ser debidamente requisitada conforme a lo indicado en la presente convocatoria y dirigida al Lic. Roberto Chaparro Sánchez, Subdirector Administrativo.

Entrega de Invitaciones de la Convocatoria.

Publicación de la Convocatoria en CompraNet y resumen de Convocatoria.

00 de junio de 2016

Entrega de Invitaciones de la Convocatoria. 00 de junio de 2016

Calendario y lugar de los actos.

Acto Fecha y hora Lugar

Visita al sitio de los trabajos 00 de junio de 2016 a las 00:00 horas

Los licitantes deberán presentarse

en la hora señalada para iniciar el

recorrido en: Av. Instituto

Politécnico Nacional No. 1669,

Col. Magdalena de las Salinas

C.P. 07760, Delegación Gustavo

a. Madero, Ciudad de México.

Junta de aclaración a la Convocatoria

00 de julio de 2016 a las 00:00 horas

Instalaciones del Hospital Regional 1° de Octubre” Ubicado en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 1669, Col. Magdalena de las Salinas C.P. 07760, Delegación Gustavo a. Madero, Ciudad de México.

Presentación y apertura de proposiciones

00 de julio de 2016 a las 00:00 horas

Fallo 00 de julio de 2016 a las 00:00 horas

Firma del contrato En el acto de fallo se dará a conocer el día, hora y lugar para la suscripción del mismo.

Fecha estimada de inicio y terminación de los trabajos:

Inicio Terminación Plazo

00 de julio de 2016 31 de diciembre de 2016 00 días naturales

La proposición se entregará por parte de los licitantes, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, el día y hora señalados en el calendario de eventos, en las Instalaciones de la Coordinación de Recursos Materiales del Hospital Regional 1° de Octubre” Ubicado en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 1669, Col. Magdalena de las Salinas C.P. 07760, Delegación Gustavo a. Madero, Ciudad de México.


Página 11 de 86

Entrega de Invitaciones. El procedimiento de contratación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas con carácter Nacional No. IO-019GYN073-E000-2016, fue entregado a los licitantes invitados a participar, el día 00 de junio de 2016, dando con ello, inicio al procedimiento de contratación. El presente procedimiento de contratación está a disposición en CompraNet, cuya dirección electrónica es http://compranet.gob.mx y en el domicilio de la convocante en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 1669, Col. Magdalena de las Salinas C.P. 07760, Delegación Gustavo a. Madero, Ciudad de México, se podrá consultar una copia textual de la misma. Lo anterior con el propósito de informar y transparentar este procedimiento su difusión es solo de carácter informativo, por lo que no tendrán derecho a participar personas distintas a las que hayan sido expresamente invitadas por el Instituto. El licitante deberá sufragar todos los gastos relacionados con la preparación y presentación de su proposición y el Instituto no se hará responsable de dichos gastos, cualquiera que sea el resultado del procedimiento, excepto por lo dispuesto en los artículos 40 tercer párrafo y 47 cuarto párrafo de la Ley. Cuando exista cancelación del procedimiento por caso fortuito o fuerza mayor el licitante no tendrá derecho al pago de los gastos no recuperables. Las Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras Organizaciones no Gubernamentales podrán asistir a los actos públicos del presente procedimiento, así como cualquier persona física que manifieste interés en estar presente en los mismos, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir de cualquier forma en los mismos. Invariablemente se cursarán invitaciones al Órgano Interno de Control, para que de considerarlo conveniente, participe en este procedimiento, con la asistencia de un representante con derecho a voz pero sin autorización para la toma de decisiones.

VI. VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE ACLARACIONES. A los licitantes interesados en participar, se les convoca a visitar el lugar de los trabajos conforme a lo señalado en el numeral V. CALENDARIO DE EVENTOS Y OBTENCIÓN DE LA CONVOCATORIA, el recorrido de los inmuebles se realizará conforme lo indique el personal designado por la convocante; la visita será optativa para los interesados, en caso de no asistir, deberán incluir en su proposición escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo (Formato FA-6.1). El no presentar este documento será motivo para desechar su proposición. Los licitantes que participen en la visita sólo podrán hacer uso de cámaras fotográficas o de video grabación, teléfonos celulares, equipos portátiles de comunicación y/o radiolocalizadores conforme a las directrices que estipule el personal del Instituto. Para tal efecto los licitantes deberán presentarse portando identificación de la empresa que representen. Los licitantes inscritos en el presente procedimiento de contratación deberán de manifestar su interés en participar mediante el escrito a que se refiere el artículo 35 de la LEY, 39 del REGLAMENTO, así como en la propia INVITACIÓN, y podrán plantear personalmente o a través de un tercero por escrito o bien por los medios electrónicos que se han previsto, sus dudas, aclaraciones o cuestionamientos sobre la CONVOCATORIA, sus anexos y a las cláusulas del modelo de CONTRATO, a las que se les dará contestación a más tardar en la junta de aclaracaciones respectiva.


Página 12 de 86

La Junta de Aclaraciones a los aspectos contenidos, se llevará a cabo conforme a lo establecido en el numeral V. CALENDARIO DE EVENTOS Y OBTENCIÓN DE LA CONVOCATORIA, en la que el Instituto resolverá las dudas o cuestionamientos que sobre los aspectos contenidos en el presente procedimiento formulen los licitantes. Para tales efectos, las personas que pretendan solicitar aclaraciones, deberán presentar un escrito firmado en papel membretado de la empresa, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y en su caso, del representante. Este escrito deberá cumplir con lo establecido en el artículo 61 Fracción VI del Reglamento. Las personas que presenten el escrito referido en el párrafo anterior, serán consideradas como licitantes. Si el escrito señalado no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en calidad de observador, en términos del penúltimo párrafo del artículo 27 de la Ley. Las solicitudes de aclaración deberán entregarse personalmente en ventanilla o enviarse a través del Sistema Compranet, a más tardar 24 horas antes de la fecha y hora en que se celebre la junta de aclaraciones, señalando que sólo se dará respuesta a las preguntas de los licitantes que se realicen en los términos antes señalados. Es importante señalar, que este acto será la única instancia para solicitar aclaraciones a la Convocatoria, su contenido, anexos y formatos. Los interesados en participar en el presente procedimiento de contratación y que opten por enviar sus solicitudes de aclaración por escrito, deberán hacerlo, en papel membretado de la empresa participante y firmadas por el licitante o el Representante Legal, de acuerdo al Anexo No. 2 de esta Convocatoria, entregándolas en la Jefatura de la Coordinación de recursos Materiales de la Subdirección Administrativa del Hospital Regional “1° de Octubre”, cita en Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 1669, Colonia Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero, Código Postal 07760, Ciudad de México, en horario comprendido de las 09:00 a las 14:00 horas y de las 15:00 a las 18:00 horas. La persona que haya entregado el escrito mencionado en este apartado, será la que deberá asistir a los actos de la presente Invitación, con facultad para intervenir en los mismos, en caso de no asistir, el Representante Legal de la empresa podrá emitir carta poder simple, otorgada y firmada por él y quién acepta el poder, sólo para estar presente en el acto de junta de aclaraciones y presentar la proposición, anexando fotocopia y original de identificación oficial vigente para cotejo. La asistencia a la junta de aclaraciones será de la estricta responsabilidad de los licitantes y podrán obtener una copia del resultado de ésta, en CompraNet, cuya dirección electrónica es http://compranet.gob.mx y en la Jefatura de la Coordinación de Mantenimiento de la Subdirección Administrativa del Hospital Regional “1° de octubre”, cita en Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 1669, Colonia Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero, Código Postal 07760, Ciudad de México, quedando bajo su más estricta responsabilidad incluir en su proposición, las modificaciones que se generen. Al concluir la junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá existir un plazo de por lo menos seis días naturales. De resultar necesario, la fecha señalada en la Convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá diferirse.


Página 13 de 86

VII. ESPECIFICACIONES Y ALCANCES En la ejecución de los trabajos de obra, se vigilará la aplicación de las especificaciones particulares y generales vigentes, editadas por el Instituto, especial cuidado se prestará al cumplimiento de las normas de calidad, además, se vigilará que éstas se realicen de acuerdo al proyecto, con la calidad debida, en el tiempo señalado, el importe contratado y la seguridad requerida. El Instituto en caso de considerarlo necesario, efectuará pruebas de calidad a los trabajos conforme se concluyan. En caso de que se determine que los trabajos no cumplen con la calidad contratada, se aplicará la deductiva en la estimación de pago correspondiente, o bien no se reconocerán dichos trabajos como terminados; para este caso, el costo de la prueba de calidad será por cuenta y a cargo del contratista. Para el caso de que la prueba de calidad realizada indique como resultado que los trabajos sí se efectuaron con la calidad contratada, El Instituto reconocerá el costo de la prueba solicitada como concepto extraordinario. La presentación de proposiciones por parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada, en atención a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, se deberán utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por el Instituto, ya que forman parte integrante de la Convocatoria, mismos que deben ser devueltos debidamente firmados, anexándolos en el documento que corresponda a dicho formato, en idioma español y en pesos moneda nacional. En caso de que el licitante presente formatos distintos a los indicados, éstos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por la convocante. Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos, durante el periodo de ejecución y hasta el momento de su entrega al Instituto, serán responsabilidad del contratista. Los licitantes que participen en el presente procedimiento, deberán tomar en cuenta que por la naturaleza y alcance de los trabajos requeridos en el presente procedimiento, el CONTRATISTA al que se le adjudique el CONTRATO, no podrá hacerlo ejecutar por otro, salvo previa autorización expresa del INSTITUTO en términos de lo dispuesto en el articulo 47 párrafo quinto de la LEY.

“El Instituto" requiere contratar la ejecución a precio unitario y tiempo determinado, para los “Mantenimiento correctivo en distintas áreas del Hospital Regional 1° de Octubre” Ubicado en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 1669, Col. Magdalena de las Salinas C.P. 07760, Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

Los trabajos comprenden una fase, las cuales consideran actividades que “El Licitante” deberá incluir en su proposición: VIII. OBRA (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)

Mantenimiento, adecuación, construcción, acabados, suministro, e instalaciones.

Ejecutar los trabajos correctivos, relativos a la obra civil, albañilería, acabados, obra exterior, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas y sanitarias, de la obra que se realizará de conformidad con los especificaciones técnicas y la información mínima que se entrega en el presente procedimiento, así mismo deberá considerar en la ejecución del equipamiento de instalación permanente, las actividades siguientes:

Suministro del equipo puesto en obra o en el sitio de los trabajos,

Instalación y montaje.


Página 14 de 86

Pruebas, puesta en operación, capacitación, entrega de manuales y póliza de garantías (con Carta Responsiva a beneficio del Instituto por parte del Contratista en un periodo no menor a dos años).

Al elaborar e integrar la proposición, “El Licitante” reconoce y tomará en cuenta entre otros, lo siguiente:

Que por ser un procedimiento de contratación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas a precio unitario y tiempo determinado, reconoce y acepta que el objeto y alcance del contrato que se deriven no deberá modificarse en forma alguna, por cuanto al precio y plazo propuesto, razón por la cual, las variaciones o modificaciones que se den durante el desarrollo de la obra, serán responsabilidad del Contratista, sin que ello represente un cargo adicional para el Instituto.

Que conoce y acepta aplicar todos los términos y requisitos establecidos en las presentes bases, así como las condiciones climáticas, topográficas y geológicas de la región, y las generales y especiales del lugar de la obra, en la elaboración de su proposición técnica y económica.

Que considerará en el análisis e integración del precio unitario, las condiciones técnicas, económicas y financieras que influyan en éste, reconociendo que el presupuesto propuesto corresponde exactamente al costo de los trabajos a ejecutar, necesarios para dejar funcionando y operando al cien por ciento, conforme a las especificaciones, independientemente de las cantidades de obra a realizar, por lo que cualquier variación en volumen o cantidades, costos y tiempo de ejecución, está obligado a ejecutarlo “El Licitante” que resulte ganador, sin costo adicional para "El Instituto".

Que el licitante que resulte ganador, se compromete a suministrar y colocar cualquier equipo o bien mueble, en su caso, que se encuentre dentro de los alcances de la Relación de Actividades, Especificaciones Técnicas, convocatoria y anexos.

El importe del contrato a Precio Unitario será cubierto a "El Contratista", mediante parcialidades que considere el porcentaje estimado de avance de los trabajos ejecutados, las cuales estarán sujetas a la amortización del anticipo (en su caso), deducciones y penas convencionales, por lo que "El Instituto" pagará a "El Contratista" la parcialidad de los porcentajes estimados de obra ejecutada y autorizada, por “la Supervisión”, dentro del plazo estipulado en el contrato y que haya sido autorizado por la Residencia de Supervisión de "El Instituto", cumpliendo con las obligaciones establecidas en el contrato.

a) Ejecución de los trabajos de Construcción.

"El Instituto" pagará en pesos mexicanos a "El Contratista" los trabajos correspondientes al objeto del presente procedimiento, mediante la presentación de estimaciones que contenga la parcialidad de los porcentajes estimados de avance de obra ejecutada, de conformidad con el presupuesto de obra a precio alzado, para lo cual deberá de obtener el visto bueno y autorización de la Residencia de Supervisión de Obra de "El Instituto”.

b) Actividades y subactividades relativas al Suministro e Instalación del Equipo de Instalación Permanente.

"El Instituto" pagará en pesos mexicanos a "El Contratista" los trabajos correspondientes a esta actividad mediante la presentación de estimaciones que contenga la parcialidad del costo del equipo, de conformidad con el programa de suministro, instalación y montaje, mediante presentación de estimaciones que contenga la parcialidad del estimado de esta actividad de acuerdo al programa correspondiente; y para las pruebas y puesta en operación, capacitación y póliza de garantía de igual forma con la presentación de estimaciones que contenga la parcialidad del importe estimado de esta actividad de acuerdo al programa especifico. Todas las actividades deberán estar referidas al presupuesto de obra a precio alzado, las parcialidades de los estimados de costo comprenderán periodos mensuales contados a partir de la fecha de corte, para lo cual deberá obtener el visto bueno y autorización de la Residencia de Supervisión de Obra de "El Instituto".


Página 15 de 86

El pago del equipo de instalación permanente se efectuará considerando la ejecución de esta partida en tres etapas: la primera que corresponde al suministro del equipo puesto en obra, la segunda a la instalación y montaje, y la tercera a las pruebas y puesta en operación, por lo cual el “El Contratista” considerando la programación establecida en su propuesta de concurso, se obliga a identificar y entregar a “El Instituto” los programas de montos mensuales de inversión para esta partida, desglosando la parte que corresponda al suministro de cada uno de los equipos que se tengan considerados en la obra objeto del presente procedimiento.

“El Instituto” y “El Contratista” convienen que el suministro del equipo de instalación permanente se recepcionará en obra, sin demérito de que “El Contratista” responderá de su guarda y custodia, así como de daños y robos que éste pudiera tener, hasta que “El Instituto” los reciba a entera satisfacción y operando en el centro de trabajo motivo del presente procedimiento.

Las Actividades y Subactividades, deberán contener la clave, el enunciado completo de la actividad y subactividad, así como los tiempos de ejecución y su costo respectivo. Estos deberán ser idénticos a la Relación de Actividades del Instituto. El no presentarlos de esta forma, será motivo para desechar su proposición.

Los licitantes para sus análisis de precios, deberán tomar en cuenta los diversos factores que puedan presentarse durante el transcurso de la obra (horarios, tráfico, condiciones climatológicas, etc.) y que pudieran afectar el cumplimiento en el plazo de ejecución de los trabajos, por lo que en su proposición deberán considerar los salarios de mercado de manera que garanticen la correcta ejecución de los trabajos.

Los licitantes deberán tomar en cuenta como cargo adicional el cinco al millar que se destina a la SFP dentro del análisis de los precios. Se podrá realizar en forma electrónica el pago de derechos por dicho concepto.

Para realizar de manera electrónica el entero de retenciones efectuadas a contratistas de obra pública, se debe obtener el formato “Hoja de Ayuda” de manera gratuita a través de la página web de la SFP.

Una vez capturada la información, podrá imprimir el formato y efectuar el pago mediante estas dos opciones:

En ventanilla bancaria: entregue el formato de “Hoja de Ayuda” en la ventanilla del banco de su preferencia, en donde se elaborará un recibo con sello digital como comprobante del pago.

En Internet: efectúe el pago electrónico mediante transferencia en cualquiera de los bancos autorizados del que sea cliente, se mostrará en pantalla el recibo con sello digital; imprímalo, ya que este será su comprobante de pago.

Los precios así obtenidos, deberán ser los que se utilicen para integrar la proposición económica.

IX. CONDICIONES DEL LUGAR Al formular las proposiciones, los licitantes deberán aceptar y declarar mediante escrito, preferentemente en papel membretado de su empresa lo siguiente: Que tomó en consideración las situaciones generales y especiales del lugar donde se realizarán los trabajos, tales como: ubicación, condiciones de acceso, época del año en el cual se realizarán los trabajos, programa de obra, listado completo de insumos, mano de obra, materiales y maquinaria, especificaciones, costos directos e indirectos, prestaciones, financiamiento, utilidad y cargos adicionales. El desconocimiento de las condiciones anteriores, en ningún caso servirá posteriormente para justificar incumplimiento del contrato o para solicitar ajuste de costos. FA-6.1


Página 16 de 86

X. PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. Los licitantes prepararán su proposición conforme a lo señalado en la Convocatoria, en la cual se establecen las bases en que se desarrollará el presente procedimiento de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas, así como en las actas de junta de aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a aquellas. Para efecto de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos solicitados en la Convocatoria al presente procedimiento, el licitante deberá presentar la cédula de entrega de documentos, que como Anexo N° 3, se incluye en la presente Convocatoria, en el cual el Instituto anotará los documentos entregados por el licitante, dicha cédula servirá a cada participante como constancia de recepción de la documentación que entregue en dicho acto.

El licitante deberá presentar su proposición con firma autógrafa en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma y en los escritos y/o documentos en los que utilice papel membretado de la empresa y se solicite la leyenda de “bajo protesta de decir verdad“, salvo tratándose del Presupuesto de la Obra (B-1.2), Cedula de avance y pagos programados (B-1.3) y los Programas Solicitados (B-2.1 al B-2.6), mismos que deberán ser firmados autógrafamente en cada hoja. El no hacerlo en la forma solicitada, será motivo para desechar su propuesta. El sobre que contenga la PROPOSICIÓN de los LICITANTES deberá entregarse en la forma y medios que prevé la CONVOCATORIA. EL LICITANTE, deberá proporcionar una dirección de correo electrónico. Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante.

La entrega de proposiciones se hará en un solo sobre cerrado, etiquetado claramente con los datos del procedimiento y del licitante, que deberá contener la propuesta técnica y económica. La documentación distinta a la propuesta técnica y económica, podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre. Cuando el Instituto, presuma que el licitante se ubica en los supuestos de infracción de la Ley, procederá de conformidad con lo previsto en el Título Sexto de la misma. La presentación y la acreditación de su personalidad jurídica la harán mediante el Formato FA-2.2., en este formato el licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico, en caso de contar con él, de conformidad con el artículo 31, fracción XII de la Ley. Ninguna de las condiciones contenidas en la Convocatoria, y en las proposiciones presentadas por los licitantes con sus anexos y formatos que integran las mismas, podrán ser negociadas. Todos los escritos que contengan manifestaciones bajo protesta de decir verdad del licitante, deberán presentarse en original, en hoja membretada de la empresa y con firma autógrafa del apoderado o del Representante Legal. De no presentarlos en la forma solicitada será motivo suficiente para desechar su propuesta.


Página 17 de 86

Recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento hasta su conclusión.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 27 párrafo penúltimo de la LEY, se hace la indicación de que cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la Invitación en calidad de observador, registrando previamente dicha asistencia. Se comunica a los licitantes que en cumplimiento al Acuerdo en su numeral 27 deberán integrar en medio magnético las proposiciones escaneadas en formato pdf, con la finalidad de incorporar dicha información al sistema CompraNet, además de las entregadas documentalmente. Esta información deberá corresponder al 100% a lo entregado documentalmente; se solicita que estos archivos se presenten con el nombre del Anexo al que dan cumplimiento con base en el Anexo 3 (por ejemplo A_1_1, A_2_1, entre otros). Archivos se presenten con el nombre del Anexo a que da cumplimiento con base en el Anexo 3 (por ejemplo A_1_1, A_2_1, entre otros).

XI. Documentos que deberán integrar los licitantes a sus proposiciones: Relación de la Documentación Distinta que se integrará a la Propuesta Técnica y Económica.

DOCTO. N° ANEXO N° C O N T E N I D O

A-1 A-1.1 Formato para la verificación de la recepción de los documentos, conforme al artículo 34 fracción IX del Reglamento de acuerdo al ANEXO No. 3.

A-1.2 Oficio de Invitación a Cuando Menos Tres Personas del presente procedimiento.

A-1.3 Escrito de aceptación para participar en el presente procedimiento de contratación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas con carácter Nacional (Formato libre).

A-2 PERSONALIDAD JURÍDICA DEL REPRESENTANTE

A-2.1 Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el licitante manifieste, que es de nacionalidad mexicana (según formato FA-2.1). El no presentar dicho documento, será motivo para desechar la propuesta.

A-2.2

Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que cuenta con facultades suficientes de la empresa para suscribir la proposición y para comprometerse por sí o por su representada en el acto de presentación y apertura de proposiciones (según formato FA-2.2). Anexando copia simple por ambos lados de identificación oficial vigente con fotografía del Representante Legal de la empresa, quien firma la proposición. El no presentar dicho escrito, será motivo para desechar la propuesta.

Manifestación escrita señalando el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones que deriven de los actos del presente procedimiento y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no se señale otro distinto. La empresa adjudicada deberá presentar, previo a la firma del contrato al Instituto, para su cotejo, original o copia certificada, así como copia simple de los documentos que en el presente procedimiento de contratación se establecen, a efecto de poder elaborar y suscribir el contrato correspondiente.


Página 18 de 86


A-2.3 Los licitantes que se encuentren dentro del régimen de MIPYMES deberán requisitar el formato FA-2.3

A-3 DECLARACIONES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SEÑALADAS EN LA LEY Y SU REGLAMENTO

A-3.1

Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en los artículos 51 y 78, de la Ley. Formato FA-3.1. El no presentar dicho documento, en los términos solicitados, será motivo para desechar la propuesta. Si de la información y documentación con que cuenta la SFP, se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, el Instituto, se abstendrá de firmar el contrato correspondiente.

A-3.2

Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que de por sí mismos ó a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del presente procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones ventajosas, con relación a los demás licitantes (en papel preferentemente membretado de la empresa). Formato FA-3.2, el no presentar dicho documento, en los términos solicitados, será motivo para desechar la propuesta.

A-3.3

Copia del Alta ante la SHCP del LICITANTE, cédula de identificación fiscal, en su caso cambio de domicilio fiscal, así como comprobante de domicilio que pueda acreditarse con: recibo telefónico, boleta de impuesto predial o contrato de arrendamiento del inmueble. El domicilio manifestado en las hojas membretadas de su proposición deberá ser el mismo del R.F.C. y de su factura fiscal.

A-3.4

Escrito en el que manifieste el domicilio convencional preferentemente en el Distrito Federal, así como su correo electrónico para oír y recibir todo tipo de notificaciones que deriven de los actos del procedimiento de contratación, que servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no se señale otro distinto, en Formato Libre. Este domicilio puede ser independiente al domicilio fiscal del licitante. En caso de resultar ganador del presente procedimiento y el licitante cambiare la ubicación del citado domicilio sin comunicarlo al Instituto, a través de la Jefatura de Servicios de Seguimiento y Control de Mantenimiento, las subsecuentes notificaciones se harán en el lugar que se ubiquen los servicios relacionados con la obra pública contratados.

A-3.5

Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que por sí mismos o por su conducto no participan personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la SFP, en los términos de LEY o de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Sector Público, en Formato Libre. El no presentar el documento que se menciona en el párrafo anterior, el Instituto se abstendrá de firmar los contratos correspondientes.


Página 19 de 86


A-3.6

Escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifiesten, a las personas que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 51 de la Ley. Seleccionar únicamente uno de los dos párrafos siguientes que le resulte aplicable al licitante. Que hemos realizado, por si o a través de empresas que formen parte de nuestro grupo empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la realización de obras públicas asociadas al proyecto de infraestructura motivo del presente procedimiento de contratación en los que se incluyan trabajos de preparación de especificaciones de construcción, presupuesto, selección o aprobación de materiales, equipos o procesos, misma que se integra en la documentación e información que forma parte de la convocatoria objeto de la Invitación. Que no hemos realizado, por si o a través de empresas que formen parte de nuestro grupo empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la realización de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura motivo del presente procedimiento de contratación en los que se incluyan trabajos de preparación de especificaciones de construcción, presupuesto, selección o aprobación de materiales, equipos o procesos Formato libre. El no presentar este documento será motivo para desechar su proposición, en términos en lo establecido en la fracción VIII del artículo 34, así como en la fracción IX, inciso b) del Artículo 61 del Reglamento, en virtud de no resultar solvente técnicamente la proposición.

A-3.7

Escrito bajo protesta de decir verdad en el que se manifieste que el licitante tiene conocimiento pleno de los Especificaciones Técnicas, lineamientos para la ejecución de la obra y de las especificaciones generales y particulares del proyecto. Formato libre.

Relación de Documentos y Anexos que se Integrará a la Propuesta Técnica.


A-4 CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE

A-4.1

Comprobación de la capacidad financiera, en el caso de personas morales, con base en la copia de las dos últimas declaraciones fiscales anuales (2013 -2014), con todos sus anexos, así como el acuse de recibo de la declaración expedido por el SAT, y pagos provisionales del presente ejercicio fiscal (enero – febrero), incluyendo, en su caso, las informativas por las que no se efectúa el pago. Si se trata de una empresa de reciente creación, ésta deberá presentar las declaraciones fiscales, a partir del inicio de sus operaciones. En el caso de personas físicas, con base en la copia de las dos últimas declaraciones fiscales anuales (2013-2014), con todos sus anexos, así como el acuse de recibo de la declaración expedido por el SAT, y pagos provisionales del presente ejercicio fiscal (enero – febrero), incluyendo, en su caso, las informativas por las que no se efectúa el pago.


Página 20 de 86


Asimismo, deberá acreditar estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad con las disposiciones del Código Fiscal de la Federación y las Leyes Tributarias, por lo que deberá presentar en este apartado el documento que acredite la opinión favorable expedida por el Servicio de Administración Tributaria, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales conforme a lo establecido en la Regla 2.1.27 y 2.1.35 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015. En caso de que la opinión presentada no sea favorable (contenga adeudos) no será motivo de desechamiento, sin embargo, el licitante adjudicatario del contrato deberá presentar dentro de los diez días naturales siguiente a la notificación del Fallo el documento que acredite la opinión favorable.

A-4.2

Estados financieros básicos y notas relativas a los mismos con base en lo siguiente:

Estado de posición financiera (balance general),

Estado de resultados,

Razones financieras (solvencia, capital de trabajo, grado de endeudamiento y rentabilidad).

De los dos últimos ejercicios fiscales (2013 – 2014) y los vigentes con una antigüedad no mayor a dos meses en relación con la fecha de la Convocatoria, conforme a las Normas de Información Financiera, emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, con sus notas relativas a los mismos por Contador Público Registrado, del cual se deberá anexar copia de su cédula profesional y de su registro emitido por el SAT. Si se trata de una empresa de reciente creación, ésta deberá presentar los estados financieros arriba señalados, a partir del inicio de sus operaciones y los vigentes con antigüedad no mayor a dos meses en relación con la fecha de la emisión de la presente Invitación. Dictamen de estados financieros arriba señalados para fines fiscales, incluyendo la documentación soporte completa, así como el acuse de recibo de la información expedido por el SAT, en el caso de estar obligado, de acuerdo a las disposiciones en el artículo 32-A, del Código Fiscal de la Federación. En el supuesto de encontrarse dentro del plazo para presentar el dictamen ante la SHCP, deberá manifestarlo por escrito, acompañando al mismo, copia del aviso para presentar el dictamen respectivo. De no existir esta obligación manifestarlo por escrito.

A-4.2.1

Estados financieros consolidados, en el supuesto que la empresa licitante posea capital social en participación con otra(s). Anexando una nota expresando los porcentaje de participación. En caso contrario manifestarlo por escrito.

A-5 ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA, CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y CAPACIDAD TÉCNICA DEL LICITANTE

A-5.1 Especialidad y experiencia: Relación mínima de 1 contrato y un máximo de 5 contratos de obra en adelante que tenga celebrados con la administración pública o con particulares, en un plazo máximo de cinco años previos a la fecha


Página 21 de 86


de la presente Convocatoria (no serán tomados en cuenta contratos con una vigencia superior a la establecida); terminados, atendiendo a trabajos relativos al Mantenimiento y Conservación de inmuebles e instalaciones de características, complejidad y magnitud similares a los del objeto de la presente Invitación, lo cual será verificado a través de los anexos de los contratos, de acuerdo al Formato FA-5.1. El licitante deberá presentar copia de los contratos completos señalados en el Formato FA-5.1., debidamente suscritos por las personas que en ellos intervienen, en los que se especifique claramente trabajos de mantenimiento e instalaciones de características, complejidad y magnitud similares a los del objeto del presente procedimiento. No serán tomados en cuenta contratos que no cumplan con este requisito. Asimismo, el licitante deberá acreditar el cumplimiento de estos contratos, para lo cual podrá entregar por cada uno de los contratos presentados, alguno de los siguientes documentos en copia:

Documento de la convocante/cliente en el que conste la cancelación de la garantía de cumplimiento respectiva;

Documento de la convocante/cliente con manifestación expresa sobre el cumplimiento total de las obligaciones contractuales;

Acta de extinción de derechos y obligaciones;

Escrito de la institución afianzadora en el que exprese la cancelación de la fianza de cumplimiento en virtud del cumplimiento de las obligaciones contractuales de la empresa.

En el supuesto de que los licitantes no hayan formalizado contratos con las dependencias y entidades, este lo manifestará por escrito en este apartado, bajo protesta de decir verdad.

A-5.2

Currículum actualizado de la empresa que incluya la relación de contratos solicitada en el Anexo A-5.1, dando relevancia a las obras y/o trabajos similares al objeto del presente procedimiento que se licita; también deberá contener el organigrama propuesto para la obra, incluyendo nombres y cargos de todo el personal técnico y administrativo relacionado directamente, el cual deberá ser congruente con los programas calendarizados solicitados

A-5.3

Manifestar por escrito bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa, si cuentan con antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos, en un lapso no mayor a cinco años. Formato Libre.

A-5.4

Capacidad Técnica: Original del Currículum en el que demuestre una experiencia de cuando menos dos años en este tipo de obras y carta-compromiso del Superintendente, quien será el responsable y estará al frente de la ejecución de los trabajos, ambos documentos deberán estar firmados por él y por el Representante Legal de la empresa licitante. Adicionalmente, se deberá presentar lo siguiente respecto al superintendente:

Anexar copia de su cédula profesional y acreditación del máximo grado de estudios, debiendo acreditar como mínimo la licenciatura en Ingeniería Civil, Ingeniero Constructor o Arquitectura, así mismo, podrá


Página 22 de 86


comprobar grados superiores a la licenciatura.

Comprobar su capacitación en el manejo de bitácoras electrónicas presentando copia de la constancia de capacitación correspondiente.

Comprobar su experiencia en el uso de bitácoras electrónicas anexando copia de los documentos respectivos que así lo acrediten (como lo pueden ser impresiones de pantallas de bitácoras electrónicas de por lo menos dos contratos de obra).

Acreditar que cuenta con la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) anexando copia del comprobante de inscripción correspondiente.

Deberá demostrar que ha participado en obras similares, adjuntando copia de la documentación que así lo acredite, como podrá ser copia de actas de entrega recepción o finiquito de obra y/o bitácoras de obras. Estos documentos deberán acreditar una experiencia de cuando menos dos años.

Respecto al personal técnico mínimo incluido en el organigrama propuesto para la obra deberá incluir lo siguiente: Un superintendente de obra, un residente de obra y auxiliares de residente de obra, los cuales la empresa deberá proponer conforme a su programa de ejecución de los trabajos, el cual deberá ser congruente con las fechas y volúmenes a ejecutar. Presentando la siguiente documentación:

Original del Currículum y cartas-compromiso del personal técnico, ambos documentos deberán estar firmados por cada uno de los profesionistas y por el Representante Legal de la empresa licitante, de acuerdo al formato FA-5.4, incluyendo copia de la identificación oficial del citado personal (credencial para votar (IFE-INE) vigente, cédula profesional, pasaporte o cartilla del servicio militar nacional) En caso de no estar suscritos por el citado personal técnico será motivo para desechar su propuesta..

A-5.5

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, siempre y cuándo lo indique la Convocatoria. En caso contrario igualmente manifestar por escrito que no se subcontratará parte alguna. Formato FA-5.5 El no presentar cualquiera de estos documentos; presentarlos incompletos; presentarlos ilegibles y/o no presentarlos en la forma solicitada, será motivo para desechar la propuesta.

A-6 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

A-6.1

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases en que se desarrollará el procedimiento de Invitación, sus anexos y formatos, las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de


Página 23 de 86


los materiales y las especificaciones generales y particulares de los trabajos que el Instituto les hubiere proporcionado, en papel membretado de su empresa. Formato FA-6.1. El no presentar cualquiera de estos documentos; presentarlos incompletos; presentarlos ilegibles y/o no presentarlos en la forma solicitada, será motivo para desechar la propuesta.

A-6.2

Planeación y Descripción de los Procedimientos constructivos. Se refiere a la planeación integral y descripción de los procedimientos técnicos constructivos que el licitante utilizará para la ejecución de los trabajos (formato libre).

Mantenimiento. Deberá planear y describir de manera detallada, las actividades del procedimiento constructivo que empleará en los trabajos de “Mantenimiento correctivo en distintas áreas del Hospital Regional 1° de Octubre” Ubicado en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 1669, Col. Magdalena de las Salinas C.P. 07760, Delegación Gustavo a. Madero, Ciudad de México. Considerando la Relación de Actividades

que integran los Especificaciones Técnicas, el que deberá ser congruente con las actividades y subactividades programadas en los anexos B-2.1 al B-2.6.

Asimismo, deberá tomar en cuenta los Factores locales y regionales y Factores técnicos, señalados en el Formato FA-6.2., de los Anexos Técnicos.

A-6.3

Modelo del contrato. Manifestación escrita de conocer el contenido del Modelo de Contrato, indicando su conformidad de ajustarse a sus términos, de acuerdo al Formato Libre.

A-6.4

Constancia de conocimiento de los Especificaciones Técnicas y de las especificaciones generales y particulares. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, de conocer y aplicar en su caso, los Especificaciones Técnicas de los servicios, las especificaciones generales de construcción y particulares, las NORMAS DE CALIDAD de los materiales, las Leyes y los Reglamentos aplicables en la materia, en Formato Libre. Se reitera a los licitantes que deberán de anexar a su proposición los formatos y documentación anexa, entregada por el INSTITUTO y que forman parte de la presente Convocatoria, debidamente firmados.

A-7 DATOS BÁSICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

A-7.1

Relación de la maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad o rentados, con su ubicación física y la fecha en que se dispondrá de estos equipos, en el sitio de ejecución de los trabajos. En caso de ser rentados, deberá presentar original de la carta de arrendamiento y disponibilidad, firmada en papel membretado de los arrendadores, anexando copia de la identificación vigente de quién firma dicha carta y la cotización del


Página 24 de 86


citado arrendamiento. Formato FA-7.1

En caso de ser propios, presentar copias de facturas respectivas.

A-8 MANIFESTACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y ANEXO TÉCNICO.

A-8.1

El licitante deberá manifestar por escrito si la información o documentación (total o parcial) que entregó en su proposición, es de naturaleza confidencial o no, de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en Formato Libre.

A-8.2 Los licitantes deberán presentar el Anexo Técnico XXXV (Especificaciones) debidamente rubricado y en papel membretado; asimismo, deberán adjuntar el original de las cartas del fabricante solicitadas en el mismo (en su caso).

Relación de Documentos y Anexos integrará la Propuesta Económica

DOCTO. N° ANEXO N°. C O N T E N I D O

B-1

B-1.1

Copia de la declaración anual de la prima del seguro de riesgo de trabajo, asignada por el IMSS, congruente con el giro motivo de este concurso, para el año inmediato anterior (2014), y copia de la última liquidación de cuotas obrero-patronales, pagada y sellada por cualquier institución bancaria. El no presentar cualquiera de estos documentos; presentarlos incompletos; presentarlos ilegibles y/o no presentarlos en la forma solicitada, se verá reflejado en la evaluación.

B-1.2

Presupuesto de la obra a precio alzado consignando el importe por actividades y subactividades, así como el total y los subtotales del objeto del presente procedimiento. De acuerdo al Formato FB-1.2, con fundamento en los artículos 45, Apartado B, fracción VI y 221 del Reglamento. El no presentar cualquiera de estos documentos; presentarlos incompletos; presentarlos ilegibles y/o no presentarlos en la forma solicitada, se verá reflejado en la evaluación.

B-1.3 Carta Compromiso. Formato FB-1.3

B-1.4

Relación de Insumos que intervienen en la integración de la proposición, deberá ser el total de todos los que intervienen para la ejecución de los trabajos, agrupados por materiales, equipos de Instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción; con su descripción, cantidad y costo directo. En caso de omitir algún insumo del listado que se solicita y que de acuerdo a los Especificaciones Técnicas deba considerase, el licitante se obliga a suministrarlo bajo su cuenta y ejecutar el trabajo a entera satisfacción del Instituto. Formato FB-1.4

B-1.5

Cédula de avance y pagos programados, calendarizados y cuantificados mensualmente, con fundamento en los artículos 45, Apartado B, fracción III y 225, del Reglamento. El no presentar cualquiera de estos documentos; presentarlos incompletos; presentarlos ilegibles y/o no presentarlos en la forma solicitada, se verá reflejado en la evaluación. Formato FB-1.5

B-1.6 Red de actividades, calendarizada e indicando la duración de cada actividad a ejecutar, o bien, la ruta crítica de las actividades. Es una representación gráfica


Página 25 de 86


del proceso constructivo para ejecutar los trabajos, en las que deberá contemplar las actividades a realizar, indicando su duración y secuencia de ejecución, así como las relaciones existentes de las actividades con las que le anteceden y que le proceden, a efecto de calcular las fechas de inicio y de terminación y las holguras de cada una de ellas. Formato libre. En papel membretado de la empresa.

B-2 PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE EROGACIONES MENSUALES

B-2.1

Programa de ejecución general de los trabajos conforme al presupuesto total con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la convocante, dividido en actividades y, en su caso, subactividades, con fundamento en el artículo 45, Apartado B, fracción IV del Reglamento, de acuerdo con el formato FB-2.1.

B-2.2

Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, describiendo las actividades y, en su caso, subactividades de la obra, así como la cuantificación del suministro o utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, del siguiente rubro: a) De la mano de Obra. Con fundamento en el artículo 45, Apartado B, fracción V, inciso a, del Reglamento, de acuerdo con el formato FB-2.2

B-2.3

Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, describiendo las actividades y, en su caso, subactividades de la obra, así como la cuantificación del suministro o utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, del siguiente rubro: b) De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características. Con fundamento en el artículo 45, Apartado B, fracción V, inciso b, del Reglamento, de acuerdo con el formato FB-2.3

B-2.4

Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, describiendo las actividades y, en su caso, subactividades de la obra, así como la cuantificación del suministro o utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, del siguiente rubro: c) Del total de los materiales, expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos. Con fundamento en el artículo 45, Apartado B, fracción V, inciso c, del Reglamento, de acuerdo con el formato FB-2.4

B-2.5

Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, describiendo las actividades y, en su caso, subactividades de la obra, así como la cuantificación del suministro o utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, del siguiente rubro: d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos. Con fundamento en el artículo 45, Apartado B, fracción V, inciso d, del Reglamento, de acuerdo con el formato FB-2.5

B-2.6

Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, describiendo las actividades y, en su caso, subactividades de la obra, así como la cuantificación del suministro o utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, del siguiente rubro: e) De los equipos de instalación permanente. De acuerdo con el formato FB-2.6


Página 26 de 86


B-2.7

Disco compacto con archivos en formato Excel (office 2007), conteniendo: Cédula de avance y pagos programados, calendarizados y cuantificados mensualmente de la adecuación, Programas de erogaciones (general, de mano de obra, maquinaria y equipo, de materiales y del personal) cuantificados y calendarizados, así como la Red de actividades (ruta crítica). Presupuesto de Obra y Listado de Insumos completa. El no presentar cualquiera de estos documentos; presentarlos incompletos; presentarlos ilegibles y/o no presentarlos en la forma solicitada, se verá reflejado en la evaluación.

El Instituto se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información proporcionada por los licitantes.

XII. CONSIDERACIONES PARA LA PROPOSICIÓN. Para la ejecución de los trabajos, objeto de la presente procedimiento y con respecto a su PROPOSICIÓN, el Contratista deberá considerar que las modificaciones de los programas calendarizados, derivado de la ineficiente ejecución de la obra, no implicará cambio alguno en el monto de la PROPOSICIÓN, así como tampoco en el Plazo de Ejecución.

XIII. CAUSAS O MOTIVOS DE DESECHAMIENTO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 fracciones XXIII, de la Ley y artículo 69 del Reglamento, las proposiciones serán motivo de desechamiento por las siguientes causas: 1. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se

estableció expresamente en el presente procedimiento de contratación, que afectan la solvencia de la proposición, así como la debida integración de su propuesta económica entre otros puntos a evaluar.

2. El no poder acreditar fehacientemente la constitución y objeto social de la empresa acorde a los trabajos objeto del presente procedimiento de contratación, así como las facultades del Representante Legal, la experiencia de la empresa y capacidad financiera.

3. En caso de omisión absoluta de foliado, falta de continuidad en las hojas carentes de folio y omisión

absoluta de foliación en los documentos diversos que integren la propuesta económica, técnica y documentación distinta, afectando la solvencia jurídica de la proposición.

4. La falta de información o documentos, o la presentación incompleta de los mismos que imposibiliten determinar su solvencia.

5. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, que afecten la solvencia de la proposición conforme lo requerido en la Convocatoria.

6. Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación

proporcionada por los licitantes es falsa.

7. Las demás que de acuerdo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, sean consideradas expresamente en el presente procedimiento de contratación por el INSTITUTO y


Página 27 de 86

que sean estrictamente necesarias para la evaluación de las Proposiciones o la realización de los trabajos.

8. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 51, y 78 penúltimo párrafo, de la Ley.

9. La falta de presentación de los escritos o manifiestos señalados en la fracción VIII del artículo 34 del Reglamento.

10. La omisión o incorrecta descripción del número del presente procedimiento de contratación, fechas

de inicio, de terminación de los trabajos o denominación del objeto de la Invitación, en cualquiera de los documentos presentados.

11. Cuando se compruebe que un licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

12. La existencia de incongruencias en los programas o entre estos y en general de la información solicitada en la Convocatoria.

13. Cuando se presenten cotizaciones en moneda extranjera.

14. Cuando incluyan documentos que presenten alteraciones, raspaduras, tachaduras, enmendaduras o

resulten apócrifos. 15. Cuando se solicite “bajo protesta de decir verdad“ y esta leyenda sea omitida en el documento

requerido. 16. Cuando el licitante incurra en cualquier violación a las disposiciones de la Ley, al Reglamento o a

cualquier otro ordenamiento legal en la materia.

17. Cuando alguno de los documentos que integran las proposiciones se presente incompleto y/o carezca (en donde se señale en esta Convocatoria), de la firma autógrafa del Representante Legal, o de la persona con poder para actos de administración y/o dominio o poder especial para actos de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas.

18. Cuando algún documento de los exigidos, no coincida con lo solicitado o presente incompleta la

documentación requerida.

19. Cuando presente más de una proposición.

20. Incluya cargos y conceptos indebidos.

21. Cuando la proposición presentada no se apegue exacta y cabalmente a lo estipulado en esta Convocatoria y/o a las especificaciones y condiciones de lo solicitado en la relación de actividades, incluyendo las aclaraciones y modificaciones que en su caso, se hayan originado en la junta de aclaraciones, conforme al acta respectiva.

22. Si se evidencia la falta de experiencia en trabajos similares, de acuerdo a los criterios establecidos, o bien, resultare que el Licitante se condujo con falsedad, el INSTITUTO desechará su PROPOSICIÓN. En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los Licitantes se considerarán, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral


Página 28 de 86

específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionadas con la ejecución de los trabajos.

23. Que los programas específicos calendarizados de montos mensuales de utilización de materiales y equipo de instalación permanente, no sean congruentes con el programa calendarizado de montos mensuales de ejecución general de los trabajos.

24. Que los programas específicos calendarizados de montos mensuales de proyecto, construcción y equipo de instalación permanente, no sean congruentes con la red de actividades calendarizada, ruta critica, cedula de avance y pagos.

25. Que los programas de montos mensuales de proyectos, construcción y equipo de instalación permanente, de utilización del personal técnico obrero, no sean congruentes con el procedimiento constructivo a realizar.

26. Que el importe total de la propuesta no sea congruente con todos los documentos que la integran.

27. Se proponga un plazo de ejecución diferente al señalado por el INSTITUTO.

28. El importe total propuesto, rebase la asignación presupuestaria autorizada para los trabajos objeto del presente procedimiento de contratación.

29. Cuando del análisis y descripción de la planeación integral para la realización de los trabajos, se

desprenda que no puede dar cumplimiento con el objeto del presente procedimiento de contratación en la forma y términos requeridos en la presente convocatoria.

30. Cuando de la valoración a los documentos que acrediten la capacidad financiera, se concluya por el

Instituto, que ésta no es aceptable.

31. Cuando de la red de actividades calendarizada indicando la duración de cada una de ellas, se identifiquen incongruencias y aspectos que determine que no es factible el desarrollo de los trabajos en la secuencia propuesta.

32. Cuando de la cédula de avance y de pagos programados, calendarizados y cuantificados por

actividades a ejecutar, se identifiquen incongruencias con la red de actividades y los programas propuestos.

33. Cuando del programa de ejecución convenido que refleje el porcentaje del avance en la ejecución de

los trabajos, se identifique que no es factible su ejecución con la secuencia de actividades establecidas o exista incongruencia con los demás programas.

34. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en forma total o parcial a la presente

Convocatoria, será causa de desechamiento. El Instituto se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información proporcionada por los licitantes.

XIV. REVISIÓN ARITMÉTICA DE LAS PROPOSICIONES. Para la revisión aritmética de las proposiciones se establece lo siguiente: Si el Instituto detecta en la proposición un error aritmético o de cualquier otra naturaleza que no afecte el resultado de la evaluación, podrá llevar a cabo su rectificación siempre que la corrección no implique la


Página 29 de 86

modificación de los precios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera. De existir discrepancias entre los precios consignados con número y letra, se tomarán como válidos estos últimos; si la discrepancia se presentara entre el precio con letra y el obtenido mediante su análisis correspondiente, se tomará este último. En ambos casos, el Instituto efectuará los ajustes procedentes Sin embargo, sí esto modifica el análisis de cualquier cálculo razón de este procedimiento, será motivo para desechar la propuesta.

XV. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica (escrito libre). No será motivo de desechamiento la falta de identificación o de la acreditación de la representación de la persona que solamente entregue las proposiciones, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador. El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el servidor público que designe el Instituto y se realizará conforme a lo siguiente: 1. Se iniciará en la fecha, lugar y hora señalados.

2. Después de la hora señalada para este acto, se cerrará el recinto y no se recibirá ninguna otra

proposición que se presente después de la fecha y hora establecida en la presente Convocatoria. 3. Se registrará la asistencia de los participantes y se pasará lista, los licitantes deberán entregar su

proposición en sobre cerrado al servidor público que presida el acto.

4. Se procederá a la apertura de las proposiciones presentadas, realizando la revisión cuantitativa de

la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido.

5. De entre los licitantes que hayan asistido, estos elegirán a uno, para que en forma conjunta con el servidor público que designe el Instituto, rubriquen el documento Presupuesto de Obra y quedará toda la documentación en custodia del Instituto.

6. El servidor público que presida el acto, dará lectura al importe total de cada proposición.

7. Se levantará el Acta correspondiente, haciendo constar el importe de cada una de las

proposiciones y será firmada por los representantes del Instituto, del O.I.C. y de los licitantes.

8. Se informará a los presentes, la fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el fallo del procedimiento y el resultado de la evaluación de las proposiciones. El Instituto hará el análisis detallado de los aspectos legales, técnicos y económicos de las proposiciones. El fallo podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

9. Si no se recibe proposición alguna, se declarará desierto el concurso, situación que quedará

asentada en el Acta. Al inicio del evento el Instituto entregará a los licitantes que hubieren participado la encuesta de transparencia de evaluación del evento, apegado a las disposiciones en materia de transparencia y


Página 30 de 86

combate a la corrupción, a fin de que manifiesten sus impresiones sobre el desarrollo del mismo, encuesta que deberán entregar debidamente requisitada al final del Acto de Fallo y/o a partir de esta

fecha en la la Jefatura de la Coordinación de Mantenimiento de la Subdirección Administrativa del Hospital Regional “1° de octubre”, cita en Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 1669, Colonia Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero, Código Postal 07760, Ciudad de México.

XVI. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. El Instituto verificará que se cumplan todas las condiciones legales, técnicas y económicas exigidas en la Convocatoria por los licitantes. Se evaluarán las proposiciones, tanto en el aspecto cuantitativo como cualitativo, comprobando que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en la Convocatoria a la Invitación. Que el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos sea factible de realizar dentro del plazo solicitado; que exista congruencia entre los programas específicos; que las características, especificaciones y calidad de los materiales sean los requeridos por el Instituto; así como el debido análisis, cálculo e integración de los precios, y se cumpla con lo establecido en los artículos 38 de la Ley, 63 Fracción I, 64, 65, 74 Fracción V del Reglamento. El Instituto para efectos de evaluación utilizará el MECANISMO BINARIO y los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones según lo establecido en el numeral XVI. MECANISMOS DE ADJUDICACIÓN. Cuando el área convocante tenga necesidad de solicitar al licitante las aclaraciones pertinentes, o aportar información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, dicha comunicación se realizará según lo indicado por el Reglamento de la Ley, siempre y cuando no implique alteración alguna a la parte técnica o económica de su proposición.

a) ASPECTO LEGAL Y TÉCNICO: El Instituto verificará que se cumplan todas las condiciones legales, técnicas y económicas exigidas a los licitantes. Se evaluarán las proposiciones, tanto en el aspecto cuantitativo como cualitativo, comprobando que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en la convocatoria. Que el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos sea factible de realizar dentro del plazo solicitado; que exista congruencia entre los programas específicos; que las características, especificaciones y calidad de los materiales sean los requeridos por el Instituto y se cumpla con lo establecido en los artículos 38 de la Ley, 64 y 65 de su Reglamento. El Instituto para efectos de evaluación utilizará el mecanismo Binario, que consiste en determinar la solvencia de las proposiciones a partir de verificar el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante de conformidad con lo establecido por el artículo 63, fracción I del Reglamento. Cuando el área convocante tenga necesidad de solicitar al licitante las aclaraciones pertinentes, o aportar información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, dicha comunicación se realizará según lo indicado por el Reglamento de la Ley, siempre y cuando no implique alteración alguna a la parte técnica o económica de su proposición. De acuerdo a los Artículos 44, 64 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y su apartado B del Reglamento, se constatará que las PROPOSICIONES recibidas en el acto de apertura incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en la CONVOCATORIA de la Invitación Se comprobará que:


Página 31 de 86

El objeto social de la empresa sea congruente al tipo de los trabajos objeto del presente procedimiento de contratación, que el Representante Legal de la empresa cuente con las facultades suficientes para suscribir la proposición, y que la persona que presente la proposición (en el caso de que no sea el Representante Legal), cuente con carta poder simple firmada por el Representante Legal para participar en los actos del presente procedimiento de contratación a nombre de su representada. Que las proposiciones se encuentren foliadas y firmadas autógrafamente como se solicita en el numeral X. PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. Que los escritos solicitados con la leyenda de “bajo protesta de decir verdad“ se presenten en la forma requerida en esta Convocatoria. La correcta descripción del número de Invitación, fechas de inicio y de terminación de los trabajos y denominación del objeto de la Invitación. Que los documentos presentados no se encuentren alterados.

b) EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA El Instituto verificará que la empresa cuente con la experiencia y la capacidad técnica requerida para efectuar los trabajos, considerando el currículum de la empresa. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad (preparación académica y profesional), necesaria para llevar a cabo la adecuada administración de los mismos. En redundancia de lo anterior, en los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se considerarán, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras o servicios similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos. Para llevar a cabo lo anterior, el Instituto se cerciorará que el licitante cuente dentro de su currículum empresarial, con obras similares a la que se lícita, requisito que también deberá cubrir el Superintendente que se proponga para que esté a cargo de los trabajos, demostrando mediante los documentos respectivos que el Superintendente cuenta con capacitación y experiencia en el manejo y uso de bitácora electrónica y con la Firma Electrónica Avanzada (FIEL). Que en el organigrama propuesto por el licitante, para la obra materia de esta Invitación, el personal administrativo y técnico sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos. Si se trata de una empresa de reciente creación, ésta deberá comprobar, mediante sus antecedentes, que cuenta con la preparación profesional y experiencia laboral de su personal para desarrollar los trabajos, para lo cual, el Instituto verificará que cualquiera de sus integrantes, hayan participado a nivel directivo en trabajos similares al que se lícita, así también el Superintendente que proponga el licitante para estar a cargo de los trabajos, deberá demostrar que ha participado en obras similares. El Instituto, podrá comprobar la veracidad de los datos proporcionados por el licitante. Si de la revisión a la documentación presentada por el licitante se evidencia la falta de experiencia en trabajos similares, de acuerdo a estos criterios, o bien, resultaré que el licitante se condujo con falsedad, el Instituto desechará su propuesta, en virtud de no demostrar que cuenta con la experiencia y la capacidad técnica requerida para efectuar los trabajos. Se evaluará que los licitantes dispongan de la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para el desarrollo de los trabajos que se convocan.


Página 32 de 86

c) PLANEACIÓN INTEGRAL La planeación integral proposición por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos. Con relación a lo anterior, la planeación integral debe ser acorde con los trabajos que se llevarán a cabo, para ello el licitante deberá describir detalladamente la forma en que tiene contemplado realizar las actividades técnico-administrativas necesarias para la ejecución de los trabajos, es decir, la planeación financiera, administrativa, incluyendo el proceso para elaboración y pago de estimaciones.

d) PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO El procedimiento constructivo descrito por el licitante deberá demostrar que éste conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición. De esta forma, el procedimiento constructivo deberá ser acorde con los trabajos que se llevarán a cabo, para ello el licitante deberá describir detalladamente las formas y técnicas que utilizará para la ejecución de los trabajos.

e) CAPACIDAD FINANCIERA Para evaluar en forma razonable la capacidad financiera de la empresa, se tomará en consideración lo establecido en el artículo 44 fracción VI, del Reglamento La comprobación de la capacidad financiera se efectuará con base en las declaraciones fiscales; los estados financieros, y las razones financieras básicas, tales como: liquidez inmediata o capital neto de trabajo (relación de activos monetarios entre pasivo circulante). Solvencia o capacidad para pagar sus obligaciones (relación de activos totales entre pasivos totales). Apalancamiento o deudas (relación del pasivo total entre el activo total) y rentabilidad (relación de utilidad neta entre el capital contable), presentados en la proposición, para lo cual el Instituto considerará que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado; que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y el grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.

f) PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Respecto de los programas calendarizados, se verificará que el programa de ejecución general de los trabajos sea factible de ejecutar, corresponda al plazo establecido por el Instituto, así como la congruencia de los programas específicos, de erogaciones, de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, adicionalmente a la congruencia que debe existir respecto del procedimiento constructivo a realizar. Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos. Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar.


Página 33 de 86

EL INSTITUTO confirmará que los recursos propuestos por el Licitante sean los suficientes para ejecutar la obra satisfactoriamente conforme al programa de ejecución. EL INSTITUTO verificará que el programa de ejecución de los trabajos (Proyecto, Construcción y Equipo de instalación permanente) sea factible de realizar con los recursos considerados por el Licitante en el plazo estimado y que éstos sean suficientes. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales que deban suministrar, sean los requeridos por el INSTITUTO.

g) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Al respecto, el Instituto verificará que el equipo y maquinaria propuestos por el licitante, cumpla con los requisitos señalados en la Convocatoria de la Invitación, que sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la presente Invitación a Cuando Menos Tres Personas, y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el licitante y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante. En caso de que el licitante considere en su proposición maquinaria o equipo rentados, éste presentará carta compromiso original del (los) arrendatario (s), anexando copia de identificación oficial vigente de quien firma dicha carta, en la que hará constar cuando menos, su descripción, marca, modelo, disponibilidad y ubicación física, el Instituto, podrá comprobar que los datos asentados en dicha carta sean congruentes y veraces a los especificados en su relación, así mismo se reserva el derecho de verificar físicamente la existencia del mismo en la ubicación señalada por el licitante. Asimismo, se evaluará que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el contratista, y El Instituto no proporcionará para la ejecución de los trabajos, materiales y/o equipos de instalación permanente.

h) ASPECTO ECONÓMICO De conformidad con el artículo 45 del Reglamento, se constatará que las proposiciones recibidas en el acto de apertura incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en la Convocatoria de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas.

i) PARA TALES EFECTOS, EL INSTITUTO VERIFICARÁ: Para la evaluación técnica de las proposiciones se verificarán los aspectos siguientes: 1. Que cada documento contenga toda la información solicitada.

2. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la

experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se considerarán, entre otros, lo siguiente:

a) El grado académico de preparación profesional b) La experiencia laboral específica en obras similares, y


Página 34 de 86

c) La capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de

los trabajos Que se acredite documentalmente que los profesionales técnicos tengan el nivel de licenciatura en carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería - Arquitectura, Arquitectura y demás especialidades afines al objeto de los trabajos, según la actividad en la que habrán de intervenir. Para el caso de los Auxiliares Técnicos que se empleen para desempeñar actividades de apoyo en la ejecución de los trabajos, deberán acreditar como mínimo nivel académico de técnico profesional en construcción o rama afín.

3. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan,

4. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos,

5. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante, demuestre que éste conoce los trabajos

a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición

6. Los aspectos que se verificarán en los estados financieros de los licitantes son:

a) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar

durante la ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado. En el caso de que el licitante requiera recursos contratados, se verificará que lo acredite mediante escrito expedido por la Institución Financiera con la que el licitante tiene autorizada línea de crédito. Con base en el programa de ejecución general de los trabajos conforme al presupuesto total con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales, dividido en actividades y, en su caso, subactividades, el capital neto de trabajo, las razones financieras establecidas y en su caso el monto de la línea de crédito autorizada.

b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, evaluando su liquidez, y

c) El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa. 7. En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con dependencias

o entidades, considerando la especialidad, experiencia y capacidad técnica y que su historial en contratos sujetos a la ley, sea de cumplimiento satisfactorio, conforme a los parámetros establecidos en la presente convocatoria, para efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 36, de la Ley. Se verificará que el tipo de trabajos ejecutados por el licitante y el personal técnico propuesto, considerando primer y segundo nivel de mando, para la ejecución de los trabajos a realizar, sean similares en características, magnitud y complejidad, conforme al objeto de los trabajos. El grado de cumplimiento se verificará con la fotocopia de la carta de finiquito correspondiente a los contratos celebrados y concluidos, debiendo adjuntarlas en el anexo correspondiente.


Página 35 de 86

8. Que los suministros y utilización de los insumos sean acordes con el proceso constructivo, de tal

forma que su entrega o empleo se programe con oportunidad para su correcto uso, aprovechamiento o aplicación.

9. De la maquinaria y equipo:

a) Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto del procedimiento de contratación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante.

b) Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción considerada por el licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción y el programa de ejecución propuesto por el licitante.

10. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente sean las requeridas en los Especificaciones Técnicas y la documentación técnica anexa a la presente convocatoria

Para la evaluación económica de las proposiciones se verificarán los aspectos siguientes:

1. Que cada documento contenga toda la información solicitada.

2. Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante, en su listado de insumos, sean aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto estimado de obra elaborado previamente por el Instituto. Dicho presupuesto deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos considerando los precios de manera individual o cómo inciden en su totalidad en la propuesta económica.

3. Del presupuesto de la obra:

a) Que se establezca el importe de todas y cada una de las actividades que integran el presupuesto.

b) Que los importes estén anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia deberá prevalecer el que se consigna con letra.

c) Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la

integran.

4. Que exista congruencia entre la red de actividades, la cédula de avances y pagos programados y el programa de ejecución de los trabajos y que éstos sean coherentes con el procedimiento constructivo.

5. Que exista consistencia lógica de las actividades descritas en la red, cédula de avances y pagos programados, y el programa de ejecución.

6. Que los programas específicos de erogaciones sean congruentes con el programa general de

ejecución de los trabajos y que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas, así como con los programas presentados en la proposición.


Página 36 de 86

XVII. CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y DECLARACIÓN DESIERTA.

a) Cancelación del procedimiento:

Por caso fortuito o causa de fuerza mayor, o cuándo existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al propio Instituto.

b) Declaración desierto del procedimiento de Contratación:

Además de los supuestos previstos en el artículo 40, de la ley cuando:

No se reciba proposición alguna en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

De las proposiciones recibidas ninguna resultare solvente,

La proposición solvente más baja rebase el presupuesto asignado por el Instituto, para la obra que se licita.

Lo anterior, conforme a lo dispuesto por el Titulo Segundo, Capitulo Primero, Sección VI del Reglamento.

XVIII. MECANISMOS DE ADJUDICACIÓN. Una vez concluido el proceso de evaluación de las proposiciones recibidas, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en el presente procedimiento de contratación, el Instituto determinará cuales de ellas cumplen con todas las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y por lo tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, considerando entonces a dichas proposiciones como solventes, conforme a lo establecido en los artículo 38 de la Ley, 64 y 65 fracciones I y II y su Apartado B del Reglamento. Al finalizar la evaluación de las proposiciones, el Instituto, adjudicará el contrato conforme a los criterios de evaluación que establece el presente procedimiento de contratación, a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley y su Reglamento. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. En caso de empate entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, éste se resolverá en términos de la Ley y su Reglamento vigente.

XIX. FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. El Instituto emitirá el fallo del presente procedimiento, en el que se hará constar, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas. El fallo se dará a conocer en junta pública el día, lugar y hora indicados en el acta de presentación y apertura de proposiciones. El contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet, el mismo día que se emita.


Página 37 de 86

De conformidad a lo señalado en el párrafo quinto del artículo 39 de la Ley, con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el mismo. Cuando se advierta que en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por el Instituto, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que el contrato no se hubiere firmado se procederá a su corrección, mediante acta administrativa en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que participaron en el procedimiento de contratación. Contra el fallo no procederá recurso alguno, sin embargo procederá la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de la Ley, y contendrá la información relativa a las proposiciones que resultaron desechadas, señalando los motivos por los cuales fueron desechadas, las proposiciones que resultaron solventes, así como los criterios de evaluación Las proposiciones desechadas durante el presente procedimiento de contratación, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se de a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos, el Instituto podrá proceder a su devolución o destrucción. No obstante, las proposiciones solventes que hayan sido sujetas de la aplicación de los criterios de adjudicación previstas en esta Convocatoria, serán las únicas que no podrán devolverse o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes del Instituto, quedando sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes y demás aplicables, así como a las previstas en el artículo 74 de la Ley. Las personas que serán registradas en este acto como licitantes, serán aquellas que presentaron en el acto de junta de aclaraciones el escrito firmado en papel membretado de la empresa, mediante el cual expresaron su interés de participar en el procedimiento, por si mismos o en representación de un tercero, manifestando los datos generales del interesado y, en su caso, del representante. Si se presenta a este acto alguna persona distinta a la señalada en el citado escrito y/o que no acredite sus facultades para representar a la empresa licitante, se permitirá el acceso al acto de fallo a la persona que lo solicite en calidad de observador, en términos del penúltimo párrafo del artículo 27 de la Ley. Podrá participar en este acto la persona que haya presentado escrito manifestando, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí mismo o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica (escrito libre). En caso de que no se encuentre una persona en esta condición podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador. XX. CONTRATO, FIANZAS Y BITÁCORA ELECTRÓNICA. El contrato se firmará en la sala de juntas de la Jefatura de la Coordinación de Mantenimiento ubicada en Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 1669, Col. Magdalena de las Salinas, Del. Gustavo A. Madero, C.P. 07760, Ciudad de México, dentro de los 15 días naturales siguientes al de la notificación del fallo, o bien, en el acto de fallo se dará a conocer la fecha, hora y lugar para la suscripción del mismo, cuyo modelo se incluye como Anexo N° 1, el cual se ajustará a lo establecido en la presente Convocatoria, a las aclaraciones y modificaciones a la misma que se deriven de la Junta de Aclaraciones. El licitante que resulte adjudicatario deberá presentar dentro de los 10 días naturales siguientes a la notificación del Fallo, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad con las disposiciones


Página 38 de 86

del Código Fiscal de la Federación y las Leyes Tributarias, por lo que deberá presentar previo a la firma del contrato el documento que acredite la opinión favorable expedida por el Servicio de Administración Tributaria, conforme a lo establecido en la Regla 2.1.27 y 2.1.35 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, conforme a lo anterior, el contribuyente con quien se vaya a celebrar el contrato deberá solicitar a las autoridades fiscales del S.A.T. la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales actualizada a la firma del contrato. En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la prestación de servicios que se pretende contratar, la opinión la emitirá la ALSC que corresponda al domicilio fiscal del contribuyente, enviándolo al portal de éste hasta que se haya celebrado el convenio de pago. Si el licitante ganador no firmare el contrato, por causas imputables a él, dentro del plazo señalado en la presente Convocatoria, el Instituto, dará vista en términos de lo establecido en el artículo 78 de la Ley y podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato de obra al licitante que haya presentado la proposición solvente que hubiere quedado en segundo lugar, y así sucesivamente en caso de que aquél no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiera sido ganadora, no sea superior al 10% (diez por ciento). Se entenderá que es imputable al licitante que resulte con adjudicación a su favor, si éste no cumple con la documentación solicitada en el presente numeral, en cuyo caso se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 47 párrafo segundo de la Ley. El licitante que resulte adjudicatario, deberá presentarse el día hábil siguiente de haberse emitido el fallo, en la Jefatura de la Coordinación de Mantenimiento ubicada en Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 1669, Col. Magdalena de las Salinas, Del. Gustavo A. Madero, C.P. 07760, Ciudad de México, en horario de las 10:00 a las 14:00 horas y de las 16:00 a las 18:00 horas, presentando la siguiente documentación: 1) Exhibir original o copia certificada para cotejo y entregar copia simple para archivo del acta constitutiva de la empresa conteniendo la inscripción del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como todas las modificaciones existentes, en el caso de personas físicas acta de nacimiento. 2) Exhibir original o copia certificada del testimonio notarial del poder general para actos de administración y/o dominio de quien suscribirá el contrato y entregar copia simple. 3) Exhibir identificación oficial vigente del Representante Legal o de quien suscriba el contrato (pasaporte, cedula profesional, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar IFE o INE) y entregar copia simple. 4) Exhibir original de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, y el alta ante la S.H.C.P. y entregar copia simple, así como todas las modificaciones existentes respecto al cambio de domicilio. En el caso de que el licitante se encuentre inscrito en el registro único de contratistas no será necesario presentar la información a que se refiere estos incisos, únicamente será necesario exhibir la constancia o citar el número de su inscripción y manifestar bajo protesta de decir verdad que en el citado registro la información se encuentra completa y actualizada. El contratista, deberá garantizar el cumplimiento del contrato y ésta deberá constituirse a favor del Instituto, en moneda nacional por un importe total del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, mediante fianza expedida por una institución legalmente autorizada, de conformidad con lo establecido en los artículos 48, fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 91, de su Reglamento, la cual deberá ser entregada a el


Página 39 de 86

Instituto, invariablemente dentro de los 10 días naturales después de la notificación del Fallo y previo a la firma del contrato. Cuando la proposición ganadora haya sido presentada en forma conjunta, la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato deberá indicar claramente como Fiado a todos y cada uno de los interesados que decidieron agruparse para presentar la proposición conjunta. Esta garantía deberá entregarse en la Jefatura de la Coordinación de Mantenimiento ubicada en Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 1669, Col. Magdalena de las Salinas, Del. Gustavo A. Madero, C.P. 07760, Ciudad de México

Garantía de cumplimiento, deberá contener los siguientes requisitos:

A. Que la afianzadora, (nombre de la afianzadora)., en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los artículos 5°, y 6°, de la Ley Federal de Instituciones y Fianzas, se constituye en fiadora por la suma de $____________________ (___________________ pesos 00/100 M.N.),

B. Ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en lo

sucesivo “EL INSTITUTO”, la presente fianza se otorga para garantizar por la empresa “_____________________________”, en lo sucesivo “EL CONTRATISTA”, con Cédula de Identificación Fiscal número _______________________, y con domicilio ubicado en __________________________________________., todas y cada una de las obligaciones contenidas en el contrato número DA/CM/____/15 de fecha ____ de ______ de 20___, derivado del procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas número _________________, celebrado con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, relativo a los trabajos de ____________________________, por un importe de $_________________ (__________________________ pesos 00/100 M.N.), sin incluir el I.V.A. La afianzadora (nombre de la afianzadora), acepta expresamente:

I. La póliza de la fianza deberá contener, como mínimo, las siguientes previsiones:

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

b) Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación correspondiente.

En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción física de los trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 del Reglamento. De presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del Reglamento, el contratista presentará ante la afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la dependencia o entidad en la que señale su conformidad para cancelar la fianza;

c) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme, y


Página 40 de 86

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. Tratándose de dependencias, el procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 95 de la citada Ley, debiéndose atender para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 95-Bis de dicha Ley.

II. En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto o el plazo de ejecución del

contrato, se deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza

III. Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del contratista y éste efectúe la totalidad del pago en forma incondicional, las dependencias y entidades deberán cancelar la fianza respectiva.

IV. Cuando se requiera hacer efectiva la fianza, el Instituto deberá remitir a la Tesorería de la

Federación, dentro del plazo a que hace referencia el artículo 143 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, la solicitud donde se precise la información necesaria para identificar la obligación o crédito que se garantiza y los sujetos que se vinculan con la fianza, debiendo acompañar los documentos que soporten y justifiquen el cobro, de conformidad con lo dispuesto en del artículo 95 del Reglamento de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros.

En caso de incremento al monto del contrato o modificación al plazo el contratista, se obliga a entregar al Instituto, en el momento de la firma del convenio respectivo, fianza adicional o el endoso correspondiente, debiendo contener el documento la estipulación de que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada originalmente. De conformidad con los artículos 31 fracciones XXIV y XXV y 46 fracción IX, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y el 79 párrafo segundo de su Reglamento, el Instituto determina que las obligaciones contractuales resultan indivisibles y en consecuencia en este supuesto la garantía se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas. Las modificaciones a las fianzas deberán formalizarse con la participación que corresponda a la Afianzadora, en términos de las disposiciones aplicables. XXI. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL El contratista adjudicado de contrato deberá de entregar al Instituto dentro de los 10 días naturales siguientes a la notificación del fallo, póliza de seguro contratada por el 20% del monto del importe total del contrato (sin considerar el IVA) la que deberá cubrir el riesgo por responsabilidad civil por daños a bienes muebles e inmuebles y a terceros, misma que estará vigente durante la vigencia del contrato. En el caso de que el contratista adjudicado presente una póliza de responsabilidad civil en la cual no se especifique que la misma no cubre los riesgos por responsabilidad civil por daños a bienes muebles e inmuebles y a terceros derivados del contrato adjudicado, deberá presentar carta o extensión de la póliza referida emitida por la misma aseguradora a favor del Instituto, en la que se especifique el número de contrato, la entidad y el monto que cubre, en términos de lo señalado en el párrafo que antecede.


Página 41 de 86

XXII. BITÁCORA ELECTRÓNICA (BEOP) El uso de la bitácora electrónica es obligatorio en el contrato adjudicado en esta Convocatoria, de conformidad con el Acuerdo publicado en el D.O.F. de fecha 09 de septiembre de 2009, motivo por el cual se deberá considerar que dicha bitácora electrónica forma parte del contrato y su uso deberá apegarse a lo establecido en la Ley, su Reglamento, así como el citado Acuerdo.

XXIII. PLAZO DE EJECUCIÓN. El contratista al que se le asigne el contrato, deberá considerar como fecha estimada de inicio de los trabajos objeto del contrato, el día 00 de julio de 2016, fecha que a su vez se señalará en el contrato de obra que elabore el Instituto, basándose en el programa de ejecución de obra, por lo cual el contratista se obliga a concluir totalmente los trabajos dentro de un término estimado de 00 días naturales contados a partir de la fecha de inicio.

XXIV. INCONFORMIDADES. Los licitantes podrán inconformarse por escrito ante el Órgano Interno de Control en el Instituto, por los actos que contravengan las disposiciones de la Ley, producidos durante el proceso del presente proceso de contratación, en los términos del artículo 83, del propio ordenamiento legal. Cabe señalar, que podrán inconformarse por escrito directamente en las oficinas de la SFP, ubicadas en Av. Insurgentes Sur 1735 Col. Guadalupe Inn Delegación Álvaro Obregón CP 01020, México, D.F., o a través de CompraNet. La SFP se encuentra en condiciones para recibir inconformidades a través de los medios remotos de comunicación electrónica, en atención a que cuenta con la infraestructura técnica requerida, así como la certificación de su medio de identificación electrónica. XXV. ANTICIPOS. Para los trabajos objeto del presente procedimiento, el Instituto no otorgará anticipos.

XXVI. PAGO DE LOS TRABAJOS, DEDUCCIONES Y RETENCIONES. El pago al contratista por los trabajos, se hará con base a estimaciones de los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido y de conformidad con el desglose de partidas y subpartidas. El Instituto pagará las estimaciones por trabajos ejecutados en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra y que el contratista haya presentado la factura correspondiente a la Tesorería General del Instituto. Los descuentos que resulten procedentes se aplicarán de la siguiente manera:

1. De conformidad con los artículos 220, párrafo segundo del Reglamento y 191, de la Ley Federal de Derechos, el Instituto aplicará como descuentos por pago de derechos en los contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas el 0.5% por concepto de apoyo a los servicios de vigilancia, inspección y control que realiza la Secretaría de la Función Pública y el 0.2% correspondiente al Instituto de Capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, siendo esta última optativa para el Contratista, quien lo deberá manifestar expresamente, de conformidad con lo establecido en los artículos 128 del Reglamento y 191 de la Ley Federal de Derechos.


Página 42 de 86

El contratista deberá anexar a la estimación que presente para su autorización, el reporte de cada una de las actividades por partida o subpartida que realizó y del que se estima, el cual invariablemente deberá tener la autorización del residente designado por el Instituto y contener la información correspondiente. Cuando el contratista requiera la cesión de derechos de cobro para adquirir algún financiamiento para la ejecución de los trabajos, el Instituto deberá reconocer los trabajos realizados hasta el momento de la solicitud, aún y cuando las actividades principales de los trabajo no se encuentren totalmente terminados. Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo. El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que el Instituto, tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado. En caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los mismos, el Instituto aplicará retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en la que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de terminación de la partida o subpartida programada y pactada en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por el Contratista en las siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa. El importe de la retención económica se determinará con base en el contrato celebrado por las partes y en el grado de atraso que se determine de acuerdo al avance físico en relación con el programa de ejecución convenido. El Contratista podrá recuperar el importe de las retenciones económicas en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa. La Residencia, notificará al Contratista por medio de la bitácora, respecto del atraso de los trabajos conforme al programa convenido, para que ésta en un plazo no mayor de 15 días naturales aporte las pruebas y manifieste lo procedente. Una vez cuantificadas las retenciones económicas éstas se harán del conocimiento del Contratista mediante nota de bitácora u oficio. El monto determinado como retención económica se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento. El Residente calculará el importe de la retención de conformidad con el tipo de obra específico mismo que será:

Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, Atípicos, Complejas y/o Plurianuales, con un monto de $ 5´000,000.00 en adelante se aplicará sobre la base de 3% del monto faltante de realizar según programa vigente.

Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, con montos menores a $5´000,000.00 se aplicará sobre la base del 5% del monto faltante de realizar según programa vigente. Esta retención se aplicará durante el período contractual de forma mensual y tendrá carácter devolutivo cuando el Contratista logre el avance programado. Si el avance es menor de lo que debió realizarse, el residente asignado por el Instituto procederá a través del área de supervisión correspondiente a una retención económica de la estimación que se encuentre en proceso, en la fecha que se determine el atraso, sobre la base del 5% del importe de los trabajos que no han sido realizados, desde la fecha en que debieron ejecutarse, hasta el de la revisión, mismas que el Contratista podrá recuperar en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa. Las retenciones económicas tendrán el carácter de definitivas, si a la fecha pactada de


Página 43 de 86

terminación de los trabajos, éstos no han sido concluidos, de conformidad con el artículo 88 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. De existir retenciones a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato y en el caso de quedar trabajos pendientes por ejecutar, éstas seguirán en poder del Instituto. La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo, se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado el Instituto, de conformidad con el artículo 88 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Si, una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales resulta saldo a favor del Contratista por concepto de retenciones económicas el Instituto deberá devolver dicho saldo al Contratista, sin que en éste caso, se genere gasto financiero alguno. Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecución convenido, las retenciones económicas se calcularán considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa. Las retenciones se aplicarán sin excepción alguna independientemente de que el Contratista refuerce sus programas de suministro de materiales y mano de obra para recuperar el atraso determinado. Cuando el Instituto reintegre al Contratista algún monto retenido, no se generará gasto financiero. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, este deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en la Ley de Ingresos de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del Instituto. No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, de conformidad con lo establecido en el artículo 55, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Instituto, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del contratista. En caso de optar por el pago a través de medios remotos de comunicación electrónica, a nivel central, el contratista lo solicitará ante la Tesorería del Instituto. El contratista adjudicado podrá requerir al Instituto, su afiliación al programa de cadenas productivas de Nacional Financiera, S.N.C., además deberán tomar en cuenta los mecanismos que promuevan la realización de los pagos correspondientes a través de dicho programa, con el propósito de dar mayor certidumbre, transparencia y eficiencia en los pagos.

XXVII. CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS. Por la condición de pago para el presente procedimiento de contratación no es factible la autorización de Precios Extraordinarios, en virtud de no ser susceptible de modificar el monto del contrato


Página 44 de 86

XXVIII. AJUSTE DE COSTOS. Por la condición de pago para el presente procedimiento de contratación no es factible la autorización del Ajuste de Costos, en virtud de no ser susceptible de modificar el contrato. XXIX. SEGURIDAD E HIGIENE. Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta su entrega, serán responsabilidad del contratista. El contratista estará obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas en las que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y los elementos que disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al residente designado, de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. El contratista tendrá la obligación de notificar al residente designado de cualquier brote epidémico, en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar a combatirlo con los medios que disponga. XXX. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA. Se podrán suspender temporalmente los trabajos contratados por cualquier causa justificada, de conformidad con el artículo 60 de la Ley. XXXI. RESCISIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. El Instituto, podrá rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista; los procedimientos de rescisión y terminación anticipada se llevarán a cabo con fundamento en los artículos 60, 61, y 62 de la Ley.

XXXII. PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES.

Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables al contratista, determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada para la conclusión total de la obra. Lo anterior sin perjuicio de que el Instituto opte por la rescisión del contrato.

Si el contratista no concluye los trabajos en la fecha señalada en el programa de ejecución general de los trabajos aprobado, se aplicará como pena convencional el cinco al millar del importe diario de la obra no ejecutada, cantidad que cubrirá en las estimaciones subsecuentes y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfacción del Instituto. Las penas convencionales procederán únicamente cuando ocurran causas imputables al contratista. En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. Las penas se establecerán atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos contratados, tipo de contrato, grados de avance y posibilidad de establecer fechas de cumplimiento parcial de los trabajos.


Página 45 de 86

No dará lugar a la aplicación de penas convencionales, el período en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa justificada, que a juicio del Instituto no sea imputable al contratista. La Residencia, notificará al contratista por medio de la bitácora, respecto del atraso de los trabajos conforme al programa convenido, para que ésta en un plazo no mayor de 15 días naturales aporte las pruebas y manifieste lo procedente. Una vez cuantificadas las penas convencionales éstas se harán del conocimiento del contratista mediante nota de bitácora u oficio. El monto determinado como pena convencional se aplicará en la estimación que corresponda el atraso. La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo contractual se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado el Instituto. Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecución convenido, las penas convencionales se calcularán considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa convenido. Independientemente de la aplicación de las penas convencionales antes señaladas el Instituto podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisión del mismo.

XXXIII. CONTROVERSIAS.

La solución de las controversias que se susciten, se sujetarán a lo previsto por el Titulo Séptimo de la Ley.

XXXIV. SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA. Cualquier situación que no haya sido prevista en la presente Convocatoria, será resuelta por el Instituto, escuchando la opinión de las autoridades competentes, con base en las atribuciones establecidas en las disposiciones legales y administrativas aplicables. Asimismo, para la interpretación o aplicación de esta Convocatoria o del contrato que se celebre, y para lo no previsto en tales instrumentos, se estará a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, en el Código Civil Federal, en el Código Federal de Procedimientos Civiles, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento; en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública del Instituto, y demás disposiciones legales y administrativas en la materia.

XXXV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN. Son parte integrante del presente procedimiento de contratación, el archivo denominado SUAyF (Sobre Único de Anexos y Formatos), mismos que deberán de requisitarse conforme a lo solicitado.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

NÚMERO IO-019GYN010-N3-2015

Página 46 de 86

XXXV “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” (ANEXO TÉCNICO Y ESPECIFICACIONES).

ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE: “MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN DISTINTAS ÁREAS DEL HOSPITAL REGIONAL 1° DE OCTUBRE” UBICADO EN AV. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL No. 1669, COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS C.P. 07760, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.



Página 47 de 86

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 1.1. CRITERIOS GENERALES

La Contratista deberá ejecutar la obra integral desde la fase de planeación, hasta su puesta en operación, en base al Proyecto Autorizado por el ISSSTE. Para esto deberá contar con los recursos suficientes de manera oportuna para cumplir técnica y administrativamente con todos los requerimientos solicitados por el Instituto en los presentes Especificaciones Técnicas. 1.1.1. La Contratista deberá elaborar un programa de ruta crítica relativo a la Planeación y

Programación de la Obra y deberá cumplir con las metas parciales y totales de cada una de las actividades del programa. Para esto deberá contar con personal con experiencia en programación y control de la obra, debiendo actuar de manera preventiva anticipando las necesidades de recursos (mano de obra, materiales y equipos) y con autoridad para decidir acerca de su integración en los tiempos que se requieren.

1.1.2. La Contratista debe considerar al formular su proposición, programar la ejecución de la obra

integral con base a la programación simultánea de actividades, de acuerdo a una planeación congruente con los tiempos, recursos disponibles, presupuesto y programas de trabajo.

1.1.3. La Contratista deberá iniciar los trabajos de preliminares, acarreos y retiros de materiales, una

vez que cuente con los planos autorizados, a través de la Residencia, debiendo aplicar en su caso, una planeación y organización basadas en un esquema “de Solución Inmediata”.

1.1.4. Para el caso de interferencias no previstas en las Instalaciones durante la construcción, éstas

deben ser solucionadas por La Contratista sin cargo al ISSSTE, así como las obras inducidas que puedan generarse, cumpliendo con la normatividad y siempre respetando el plazo total de ejecución originalmente pactado.

1.1.5. La Contratista deberá contar con una plantilla de personal técnico-administrativo que garantice la

elaboración oportuna y completa de los documentos que soporten las estimaciones conforme al avance de obra ejecutada, bitácora, minutas de juntas y otros documentos que se requieran para el apoyo en la integración del expediente administrativo de obra.

1.1.6. La Contratista deberá integrar en su propuesta el mobiliario, equipo tecnológico, de comunicación y de transporte, en cantidad y calidad adecuada al tipo, ubicación, magnitud y complejidad de la obra.

1.1.7. El acceso de materiales y equipos a la zona de actividades de mantenimiento, deberá ser tomado en cuenta por los Licitantes con base a los requerimientos del departamento de tránsito y vialidad del municipio o por la autoridad federal competente, de igual manera, la disposición de escombro, material producto de demoliciones y basura, deberá estar autorizada por la autoridad municipal.

1.2. CRITERIOS Y LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS

1.2.1. Desmantelamientos y desmontajes.

En la ejecución de los trabajos deberá preverse utilizar de manera preferente, mano de obra de la localidad y de la región.

1.2.1.1. Debe asegurarse una coordinación con las dependencias y/o compañías de servicios para ejecutar los trabajos que correspondan a la reubicación de líneas de servicios,



Página 48 de 86

demoliciones y adecuaciones necesarias a propiedades en base al Proyecto Autorizado por el ISSSTE.

1.2.1.2. La Contratista deberá acatar lo dispuesto por el ISSSTE y las autoridades municipales con relación al sitio autorizado para el depósito temporal de material producto de las demoliciones, así como los tiraderos oficiales y definitivos para material producto de demoliciones no recuperables.

1.2.1.3. La Contratista deberá contar con Instalaciones en campo suficientes para alojar al personal, equipos y materiales, sin afectar a terceros ni al proceso propio de las obras. Previo a su instalación, las el ISSSTE deberá autorizar su ubicación.

1.2.1.4. La Contratista deberá en todo momento, acatar las indicaciones del ISSSTE relativas a mantener las medidas de seguridad en general, a fin de garantizar el buen desarrollo de los trabajos de Conservación y Mantenimiento, atendiendo de manera inmediata cualquier situación de riesgo o conflicto que llegase a ocurrir derivado de los trabajos mencionados.

1.2.1.5. Los trabajos de demolición una vez aprobados, deberán realizarse bajo medidas de seguridad que garanticen la integridad de terceros, en sus personas y propiedades, así como a las Instalaciones propias de la construcción y al personal obrero, debiendo de manera inmediata retirar todo el material producto de las demoliciones a los tiraderos autorizados por el Municipio.

1.2.1.6. Todo el material producto de las demoliciones deberá retirarse de forma inmediata del área de la obra y depositarse en los lugares que el Municipio autorice. La Contratista deberá tomar en cuenta el costo de esta operación en la integración de su propuesta.

1.2.2. ALBAÑILERIA

1.2.2.1. Se realizaran trabajos de albañileria dentro de las instalaciones para la realización

de distintos trabajos se harán de acuerdo a proyecto así como siguiendo las normas técnicas de construcción.

1.2.2.2. La dependencia autorizara los espacios para el movimiento de material y su resguardo.

1.2.2.3. Todo el material producto de desperdicios deberá retirarse de forma inmediata del área de la obra y depositarse en los lugares que el Municipio autorice o se quedara a resguardo de la contratista según sea el caso. La Contratista deberá tomar en cuenta el costo de esta operación en la integración de su propuesta.

1.2.3. Instalaciones Hidráulica y Sanitaria.

1.2.3.1. Las Instalaciones Hidráulica y Sanitaria consideradas para la Unidad, se

instalarán según los planos del Proyecto Autorizado por el ISSSTE. Cualquier modificación con respecto a las especificaciones originales, deberá presentarse a la Residencia del ISSSTE para su evaluación y eventual autorización.

1.2.3.2. El tipo, procedimiento y número de pruebas para tuberías, deberá ajustarse a lo establecido en las ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN del ISSSTE, y normas aplicables. No se aceptarán Instalaciones que no cumplan con este señalamiento, por lo que La Contratista deberá tener especial atención en efectuar todas las pruebas y reparaciones en las Instalaciones colocadas de manera que no interfieran



Página 49 de 86

con el proceso constructivo de otros elementos de la Unidad, tales como firmes, muros, losas y sus respectivos acabados. Todo trabajo rechazado producto de una mala planeación en este sentido, se considerará imputable al Contratista y no será considerado para pago.

1.2.3.3. Será responsabilidad de La Contratista, que todos los materiales instalados

cumplan con las especificaciones de calibre, calidad, espesor, marca, tomas de gases medicinales compatibles a las existentes en la Unidad etc. considerados en el Proyecto Autorizado por el ISSSTE. Asimismo, se deberá verificar que en todos los casos, se coloquen los elementos de conexión correspondientes en los cruces o cambios de dirección de las Instalaciones, como codos, coples, tés, cruces, tuercas unión, etc. No se permitirá el empleo de materiales previamente usados en Instalaciones.

1.2.3.4. Previo a la colocación de las Instalaciones Hidráulica y Sanitaria, La Contratista

verificará que los niveles, trazos, despiece, longitudes y dimensiones de las líneas, correspondan a las indicadas en el Proyecto. De presentarse variaciones derivadas de los ajustes al Proyecto durante la construcción, informará a la Residencia de Obra del ISSSTE para obtener la autorización de la modificación en trazo o nivel. No se aceptarán Instalaciones que presenten descargas o desagües que no cumplan con los niveles especificados en los planos autorizados y no estén asentadas en bitácora o mediante una minuta de trabajo por la Residencia de Obra del ISSSTE y a la Supervisión Externa, de igual manera serán rechazadas aquellas tuberías que no cumplan con las pendientes mínimas necesarias, de aguas negras o salidas de ventilación desplomadas o mal ubicadas.

1.2.3.5. Será responsabilidad de la Contratista la de realizar las obras de protección

necesarias para evitar una posible inundación del Centro de Trabajo, debiendo realizar los estudios necesarios para determinar la solución requerida, así como la infraestructura para la descarga de aguas negras y pluviales cumpliendo con la reglamentación de la localidad y federal.

1.2.4. Instalaciones Eléctricas y de Fuerza

1.2.4.1. Para los fines de este capítulo, se definirá como Instalaciones eléctricas al sistema que tiene como función el suministro y control de energía en media y baja tensión, fuerza, receptáculos y alumbrado para el funcionamiento y operación del Centro de Trabajo, así como soporte UPS, sistema de tierras y demás equipos relacionados se incluirán en el alcance de la obra electromecánica, la cual se describe en el apartado de este documento correspondiente a esa especialidad

1.2.4.2. La Contratista deberá, en el alcance de este apartado, incluir todo lo necesario para dotar de energía eléctrica en baja tensión, su alcance incluye la construcción de pasos y bancos de ductos que se requieran para las canalizaciones del cableado que se empleará para el sistema de distribución de energía. También forman parte de este alcance los trabajos de Instalaciones para alumbrado, receptáculos normales y regulados, de acuerdo con los Planos del Proyecto Autorizado, sus especificaciones y normas aplicables.

1.2.4.3. La instalación del sistema eléctrico se ejecutará según el Proyecto Autorizado por

el ISSSTE, siendo obligación de La Contratista la responsabilidad técnica del mismo, así como las memorias de cálculo correspondientes.

1.2.4.4. El tipo, procedimiento y número de pruebas para las Instalaciones eléctricas



Página 50 de 86

deberán ajustarse a lo establecido en las ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN del ISSSTE, y normas aplicables. No se aceptarán Instalaciones que no cumplan con todas las pruebas establecidas en las normas del Proyecto, o que se hayan ejecutado usando materiales fuera de especificaciones de calibre, calidad, marca, certificaciones, etc.

1.2.4.5. Tampoco se aceptarán cajas, registros y accesorios mal colocados y/o

desplomados, materiales defectuosos por mal manejo en obra o durante su instalación, materiales usados y accesorios que muestren ser defectuosos en cuanto a funcionalidad, durante la prueba con carga plena al momento de la recepción de obra parcial o total.

1.2.5. Herreria

1.2.5.1. Previo a la fabricación y colocación de todos los elementos de herrería la Contratista deberá verificar en obra las dimensiones, espacios, escuadras y plomos de los elementos sobre los cuales se instalarán. Así, todos los elementos se harán a la medida y con los ajustes que las condiciones requieran, salvo que en los planos se indique otra cosa.

1.2.5.2. Se deberán fabricar y montar piezas muestra de cada tipo para su aprobación por parte de la Residencia de Obra del ISSSTE, siendo motivo de rechazo todas aquellas piezas que sean diferentes a las muestras aprobadas o que no cumplan con las especificaciones del Proyecto; todo cambio de especificación deberá ser aprobado previamente por el ISSSTE a través de la Residencia de Obra y asentado en bitácora.

1.2.5.3. Todos los perfiles metálicos deberán apegarse a las especificaciones del

Proyecto en cuanto a materiales, secciones, calibres y tipo de perfil; los vidrios o cristales de ventanas y canceles deberán cumplir con las especificaciones de espesor, color y, en su caso, dobles, templados o blindados. Serán motivo de rechazo por parte del ISSSTE las piezas fabricadas con perfiles o materiales fuera de especificaciones de Proyecto, o con calibre y/o sección distintas a las marcadas en los planos; las piezas mal soldadas o fuera de medida, piezas dañadas por golpes durante su colocación o almacenamiento durante el proceso de obra, o piezas parcial o totalmente sin la protección anticorrosiva especificada

1.2.6. Cerrajería

1.2.6.1. Toda la cerrajería se instalara de acuerdo a especificaciones de proyecto, en caso

de que no haya en existencia se conseguirá una de similar calidad y precio, debidamente aprobadas por la dependencia.

1.2.6.2. Se hara entrega de las llaves correspondientes a cada una de las cerraduras a la dependencia por medio de oficio para el uso de la dependencia.

1.2.6.3. Se contara con personal técnico capacitado para la apertura de cerraduras dentro

de las instalaciones en caso de ser requerido.

1.2.7. Carpinteria

1.2.7.1. Se realizara la recuperación de los muebles de madera asi como acabados dentro de las instalaciones dejando acabado aparente o como lo indique la residencia por pate del ISSSTE así como apegándonos a la calidad e imagen de proyecto del instituto. En el caso de marcos y puertas de madera, se seguirán en todo momento las indicaciones de



Página 51 de 86

dimensiones, acabados, colores, abatimientos y herrajes que marquen los planos del Proyecto Autorizado por el ISSSTE. De haber discrepancias entre las dimensiones o ubicaciones de los claros construidos y los establecidos originalmente en el Proyecto, producto de ajustes realizados durante la construcción, La Contratista deberá contactar al Residente de Obra del ISSSTE, a fin de que se giren las instrucciones necesarias para su modificación. Toda la madera a usarse en elementos con vista será de primera calidad, a menos que los planos indiquen otra especificación.

1.2.8. Aluminio

1.2.8.1. Todos los perfiles metálicos deberán apegarse a las especificaciones del Proyecto en cuanto a materiales, secciones, calibres y tipo de perfil; los vidrios o cristales de ventanas y canceles deberán cumplir con las especificaciones de espesor, color y, en su caso, dobles, templados o blindados. Serán motivo de rechazo por parte del ISSSTE las piezas fabricadas con perfiles o materiales fuera de especificaciones de Proyecto, o con calibre y/o sección distintas a las marcadas en los planos; las piezas mal soldadas o fuera de medida, piezas dañadas por golpes durante su colocación o almacenamiento durante el proceso de obra, o piezas parcial o totalmente sin la protección anticorrosiva especificada.

1.2.9. Cristalería

1.2.9.1. Se realizara el suministro y colocación de vidrios de distinto tipo para las ventanas y donde la dependencia lo requiera.

1.2.9.2. Se colocaran espejos según proyecto con las medidas aparentes, estos incluyes todo el material y el equipo necesarios para su ejecución.

1.2.9.3. También se sustituirán las laminas de policarbonato dañadas según los criterios

de la dependencia.

1.2.10. Especificaciones Generales La Contratista deberá apegarse a la forma, parámetros y condiciones que se establezcan en éstos

Especificaciones Técnicas, así como en el contrato que se celebre para la ejecución del Desarrollo de los

TRABAJOS DE: “MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN DISTINTAS ÁREAS DEL HOSPITAL REGIONAL

1° DE OCTUBRE” UBICADO EN AV. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL NO. 1669, COL.

MAGDALENA DE LAS SALINAS C.P. 07760, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE

MÉXICO. Bajo la modalidad “PRECIO UNITARIO” y está obligado a llevarlos a cabo con estricto

cumplimiento a la información contenida en el Proyecto Autorizado por el ISSSTE.

Para tal efecto durante el desarrollo de los trabajos, se aplicarán y acatarán las ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN del ISSSTE, así como las especificaciones generales que se refieran a Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Normas Mexicanas (NMX), Estándares, Reglamentos y Leyes, así como la Normatividad proporcionada por el Instituto. La Contratista adquiere el compromiso de:

a.- Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en los trabajos y en la realización de todas y cada una de las actividades, se efectúen de conformidad con las especificaciones generales y calidad establecidas en estos Especificaciones Técnicas, con estricto apego al Proyecto Autorizado por el ISSSTE y al contrato pactado.



Página 52 de 86

b.- Sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y del medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal y municipal, así como las instrucciones que al efecto señale el Instituto.

c.- Asumir los riesgos de conservación de los trabajos ejecutados, hasta el momento de su entrega al Instituto.

1.3. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA Para el cumplimiento del plazo de ejecución establecido por el ISSSTE, éste debe considerar en la elaboración de su proposición la asignación de los recursos necesarios en las diferentes jornadas ordinarias y extraordinarias, de acuerdo a la programación, oportunidad y naturaleza de las actividades. El ISSSTE no aceptará ninguna reclamación de costos adicionales por laborar jornadas y tiempos extras.

1.4. SEGURIDAD E HIGIENE El Licitante debe considerar en la elaboración de su proposición la incorporación de un técnico en seguridad industrial con especialidad en construcción, quien participará de manera conjunta con la Residencia del ISSSTE, apegándose a los lineamientos incluidos en el manual de seguridad e higiene presentado por La Contratista y autorizado por el ISSSTE, aplicando los recursos necesarios que se requieran para la ejecución de la obra de acuerdo a los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, higiene y uso de la vía pública. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resulten por su inobservancia serán a su cargo. 1.5. CONSTRUCCIÓN La esencia primordial del producto esperado de La Contratista, consiste en la entrega física al ISSSTE y

en condiciones operativas, “Mantenimiento correctivo en distintas áreas del Hospital Regional 1° de Octubre” Ubicado en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 1669, Col. Magdalena de las Salinas C.P. 07760, Delegación Gustavo a. Madero, Ciudad de México. bajo la modalidad “A PRECIO UNITARIO” mediante el acta respectiva y conforme a lo dispuesto en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establecen éstos Especificaciones Técnicas, el contrato celebrado con el Instituto, así como el Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Artículo 166 de su Reglamento. 1.6. RECEPCIÓN DE OBRA

La recepción por parte del ISSSTE al contratista de los “Mantenimiento correctivo en distintas áreas

del Hospital Regional 1° de Octubre” Ubicado en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 1669, Col. Magdalena de las Salinas C.P. 07760, Delegación Gustavo a. Madero, Ciudad de México. bajo la modalidad “A PRECIO UNITARIO”comprende: La Contratista proporcionará al Instituto en idioma español y en apego al Artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la totalidad de los manuales de servicio y operación, instructivos de mantenimiento, catálogos de partes y refacciones, constancias de pruebas de funcionamiento satisfactorias y los certificados de garantía de calidad de los equipos de instalación

permanente de los “Mantenimiento correctivo en distintas áreas del Hospital Regional 1° de

Octubre” Ubicado en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 1669, Col. Magdalena de las Salinas C.P. 07760, Delegación Gustavo a. Madero, Ciudad de México. Previo a la entrega de la documentación indicada, la contratista deberá haber impartido los cursos de capacitación de cada uno de los equipos y los sistemas especiales, al personal operativo que para tal efecto designe el Instituto, elaborando el correspondiente protocolo de adiestramiento, indicando en el mismo, la asistencia y aprobación de los participantes.



Página 53 de 86

Además se hará entrega de los certificados de calidad de los materiales, que por sus condiciones especiales lo requieran, tales como: Impermeabilizante prefabricado en azoteas, sistemas en muros, plásticos laminados, cristales templados, etc. La Contratista deberá entregar un juego de llaves (original y duplicado), representado en un álbum tamaño doble carta, plenamente identificado por edificio y por nivel, localizando los diversos locales de servicio, equipos de instalación permanente, muebles de diseño especial, gabinetes contra incendio,

tableros eléctricos, tableros de control de los diferentes sistemas que integran los “Mantenimiento

correctivo en distintas áreas del Hospital Regional 1° de Octubre” Ubicado en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 1669, Col. Magdalena de las Salinas C.P. 07760, Delegación Gustavo a. Madero, Ciudad de México Independientemente de la entrega de los certificados de calidad de los materiales de sistemas constructivos especiales, así como de los equipos de instalación permanente suministrados por la contratista, ésta deberá expedir fianza a favor del Instituto, a fin de responder por los defectos que resulten de los trabajos realizados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, permaneciendo como garantía durante doce meses a partir de la fecha de recepción de

los “Mantenimiento correctivo en distintas áreas del Hospital Regional 1° de Octubre” Ubicado en

Av. Instituto Politécnico Nacional No. 1669, Col. Magdalena de las Salinas C.P. 07760, Delegación Gustavo a. Madero, Ciudad de México, de conformidad con el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Atendiendo al artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y al

artículo 169 de su Reglamento, el Instituto al recibir el Centro de Trabajo los “Mantenimiento correctivo en distintas áreas del Hospital Regional 1° de Octubre” Ubicado en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 1669, Col. Magdalena de las Salinas C.P. 07760, Delegación Gustavo a. Madero, Ciudad de México, notificará a la contratista en la correspondiente acta de recepción, la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo el Finiquito Administrativo del Contrato, de acuerdo a la cláusula específica del mismo.



Página 54 de 86

RELACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

OBJETO: “Mantenimiento correctivo en distintas áreas del Hospital Regional 1° de Octubre”

Ubicado en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 1669, Col. Magdalena de las Salinas C.P. 07760, Delegación Gustavo a. Madero, Ciudad de México.

La Contratista deberá desarrollar la propuesta económica basándose en la cotización de Partidas y subpartidas, de acuerdo con las siguientes referencias:

clave Actividades Unidad Cantidad

1.- DESMANTELAMIENTOS Y DESMONTAJES

1.1.- Desmantelamiento de salida eléctrica luminarias y contactos hasta 20 mts de longitud, Incluye: acarreo horizontal y vertical dentro de las instalaciones al lugar indicado por el hospital, materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

sal 10.00

1.2.- Desmantelamiento de salida hidrosanitaria hasta 10 mts de longitud Incluye: acarreo horizontal y vertical dentro de las instalaciones al lugar indicado por el hospital, materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

sal 10.00

1.3.- Desmontaje de mueble sanitario inodoro, lavabo, mingitorio, regaderas con manerales. fluxómetro incluye acarreo horizontal y vertical dentro de las instalaciones al lugar indicado por el hospital, materiales, mano de obra, y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 15.00

1.4.- Desmontaje de mamparas y acarreo de mobiliario Incluye: acarreo horizontal y vertical dentro de las instalaciones al lugar indicado por el hospital, materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 30.00

1.5.- Desmontaje y desmantelamiento de luminarias Incluye: acarreo horizontal y vertical dentro de las instalaciones al lugar indicado por el hospital, materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, acarreos horizontales y verticales limpieza del área al término de los trabajos.

pza 40.00

1.6.- Desmontaje y desmantelamiento de accesorios (contactos y apagadores Incluye: acarreo horizontal y vertical dentro de las instalaciones al lugar indicado por el hospital, materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 40.00

1.7.- Desmontaje de interruptores termomagneticos. Incluye: acarreo horizontal y vertical dentro de las instalaciones al lugar indicado por el hospital, materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 30.00

1.8.- Desmantelamiento de pisos de loseta cerámica dañada, Incluye: zoclo, acarreo horizontal y vertical dentro de las instalaciones al lugar indicado por el hospital, materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

m2 300.00



Página 55 de 86

1.9.- Desmantelamiento de pisos de loseta vinílica dañada Incluye: acarreo horizontal y vertical dentro de las instalaciones al lugar indicado por el hospital, materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

m2 150.00

1.10.- Ranurado en muros para paso de instalaciones hasta 10 cm de ancho Incluye: acarreo horizontal y vertical dentro de las instalaciones al lugar indicado por el hospital, materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

ml 50.00

1.11.- Desazolve de mueble sanitarios lavabo, wc, mingitorios. Incluye: materiales, mano de obra, y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 20.00

1.12.- Desazolve de bajada de agua pluvial Incluye: materiales, mano de obra, y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

sal 10.00

1.13.- Desalzolve de salidas sanitarias hasta 4", Incluye: materiales, mano de obra, y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

sal 15.00

1.14.- Limpieza y desazolve de registros sanitarios Incluye: materiales, mano de obra, y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 15.00

1.15.- Demolición de acabados de concreto rayado o estriado en rampas vehiculares de acceso Incluye: acarreo horizontal y vertical dentro de las instalaciones al lugar indicado por el hospital, materiales, mano de obra, y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

m2 20.00

1.16.- Demolición de acabados de concreto rayado o estriado en rampas peatonales de acceso hasta 3 m2 Incluye: materiales, mano de obra, y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 4.00

2.- ALBAÑILERÍA

2.1.- Resane de firmes de concreto en pisos Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos. Incluye: materiales, mano de obra, y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

m2 70.00

2.2.- Emboquillado a base de mescla cemento arena 1 a 5 con aristas boleadas a cualquier nivel Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

ml 100.00

2.3.- Perfilado y resane de huecos en muros y pisos hasta 15cm cx 15 cm Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 50.00

2.4.- Sustitución de tapas de registros sanitarios dañadas de concreto de f´c=200kg /cm Incluye: marco y contra marco y pintura anticorrosiva, materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 20.00



Página 56 de 86

3.- ACABADOS

3.1.- Colocación de piso de loseta cerámica según muestra en pisos y muros Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

m2 90.00

3.2.- Colocación de piso de loseta vinílica Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

m2 90.00

3.3.- Resane de muros de tablaroca Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

m2 50.00

3.4.- Reparación de plafones de tablaroca Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

m2 60.00

3.5.- Reparación de plafones de paneles de tablaroca Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

m2 60.00

3.6.- Aplicación de pintura vinílica según muestra Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

m2 800.00

3.7.- Aplicación de pintura de esmalte según muestra Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

m2 300.00

3.8.- Colocación de zoclo vinílico, Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

ml 250.00

3.9.- Reparación y fijación de protección en muro para camillas Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

ml 50.00

3.1 Reparación de Impermeabilizante en azoteas Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

m2 400.00

3.11 Aplicación de pintura en señalamientos horizontales en piso Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

m2 150.00

3.12 Colado de piso de concreto con acabado rayado o estriado de rampa vehicular Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

m2 20.00

3.13 Colado de piso de concreto con acabado rayado o lavado de rampa peatonal hasta 3 m2 Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 4.00

4.- INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA

4.1.- Suministro y colocación de mueble sanitario lavabo tipo ovalin Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 10.00

4.2.- Suministro y colocación de mueble sanitario inodoro para fluxómetro Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 10.00



Página 57 de 86

4.3.- Suministro y colocación de mueble sanitario mingitorio para fluxómetro Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 10.00

4.5.- Suministro y colocación de regadera y manerales Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 10.00

4.6.- Suministro y colocación de fluxómetro electrónico con censor para mingitorio Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 5.00

4.7.- Suministro y colocación de fluxómetro electrónico con censor para inodoro Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 5.00

4.8.- Suministro y colocación de llave ahorradora para lavabo Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 10.00

4.9.- Suministro y colocación de portarollo Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 10.00

4.10.- Suministro y colocación de dispensador de jabon Incluye: materiales, mano de obra y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 10.00

4.11.- Suministro y colocación de colocación de salida hidraulica a base de tubería de cobre hasta 1"de diámetro y hasta 10 mts de longitud, Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

sal 10.00

4.12.- Suministro y colocación de salida sanitaria a base de tubería de pvc sanitario hasta 4" de diámetro y hasta 10 mts de longitud Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

sal 10.00

5.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE FUERZA

5.1.- Suministro y colocación de salida eléctrica alumbrado y fuerza a base de tubería conduit pared gruesa galvanizada hasta 1" de diámetro y hasta 20 mts de longitud Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

sal 10.00

5.2.- Suministro y colocación de salida eléctrica en líneas de alimentación a base de tubería conduit pared gruesa galvanizada hasta 2" de diámetro y hasta 20 mts de longitud Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

sal 10.00

5.3.- Suministro y colocación de interruptores termomagneticos de 15 amp., Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

Pza. 20.00

5.4.- Suministro y colocación de interruptores termomagneticos de 20 amp., incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 20.00

5.5.- Suministro y colocación de interruptores termomagneticos de 30 amp., Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 20.00



Página 58 de 86

5.6.- Suministro y sustitución de lámparas en luminarias dañadas Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 40.00

5.7.- Suministro y sustitución de balastros en lámparas existentes Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 20.00

5.8.- Suministro y sustitución de apagadores de luminarias Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 40.00

5.9.- Suministro y sustitución de contactos normales, Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 20.00

5.10.- Suministro y sustitución de contactos regulados, Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 20.00

5.11.- Suministro y sustitución de contactos de emergencia, Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 20.00

5.12.- Revisión y balanceo de tableros Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 5.00

6.- HERRERÍA

6.1.- Reparación de cancelería a base de perfiles de herrería existentes Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

m2 20.00

6.2.- Reparación de barandales y pasamanos a base de perfiles herrería existentes Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

ml 20.00

6.3.- Reparación de bastidores de fachada a base de perfiles herrería. Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

m2 15.00

6.4.- Reparación de bastidores de mobiliario (camas, camillas, sillas, escritorios, estantes, repisas) base de perfiles herrería. Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 20.00

6.5.- Reparación de escaleras marinas existentes hasta 10 escalones a base de perfiles de herrería. Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 3.00

6.6- Reparación de tapajuntas constructivos a base de acero hasta 30 cm de ancho Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

ml 20.00

6.7- Reparación de víveles en portones a base de perfiles de acero o herrería. Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 5.00



Página 59 de 86

6.8- Reparación de portones a base de perfiles de acero incluye pasadores Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

m2 10.00

7.- CERRAJERÍA

7.1.- Aperturas de chapas en puertas y mobiliario incluye pasadores Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 30.00

7.2.- Suministro y colocación de chapas según muestra en puertas y mobiliario incluye desmantelamiento de la chapa existente incluye pasadores Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 30.00

7.3.- Reparación de bisagras de puertas y mobiliario existente. Incluye pasadores Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 30.00

8.- CARPINTERÍA

8.1.- Reparación de muebles de madera incluye dejar en funcionamiento puertas, cajones. Incluye pasadores Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 20.00

8.2.- Sustitución de acabado en mobiliario de madera a base de formica hasta 1.5 m2 incluye pasadores Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 20.00

8.3.- Sustitución de acabado en mobiliario de madera a base barniz y o laca hasta 1.5 m2 incluye pasadores Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 20.00

8.4.- Reparación y sustitución de acabado en puertas y paneles a base de formaica con dimensión de la puerta de 1.2 m x 2.15 m por ambos lados incluye pasadores Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 15.00

9 ALUMINIO

9.1.- Reparación de cancelería de aluminio existente incluye fijación sustitución de viniles y sellado incluye pasadores Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

m2 20.00

9.2.- Reparación de mecanismos en ventanas de aluminio. incluye pasadores Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 20.00

9.3.- Reparación de puertas de aluminio incluye bisagras, vibeles, etc incluye pasadores Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

pza 20.00

10 CRISTALERIA



Página 60 de 86

10.1.- Sustitución de vidrios de cristal de vidrio flotado hasta 6 mm de espesor incluye pasadores Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

m2 20.00

10.2.- Sustitución de espejos dañados en sanitarios incluye pasadores Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

m2 20.00

10.3.- Sustitución de laminas de policarbonato de 6mm de espesor dañadas incluye desmantelamiento Incluye pasadores Incluye: materiales, mano de obra, andamios y herramienta, pruebas finales, limpieza del área al término de los trabajos.

m2 15.00

1.- DESMANTELAMIENTOS Y DESMONTAJES: Realización de desmantelamiento y desmontaje de

distintos tipos de muebles dentro de las instalaciones.

2.- ALBAÑILERIAS: Realización de las actividades de construcción de elementos como firmes de concreto, muretes y arriates, renivelación de pisos, ranuras, resanes, emboquillados, aplanados, chaflanes, preparación de superficies para recibir acabados, preparaciones para recibir luminarias en falso plafón, etc.

3.- ACABADOS: Aplicación de lambrines, pisos, muros y antepechos de tablaroca ó tablacemento,

boquillas, falso plafón liso y modular, pastas, pinturas, fabricación de muebles de madera, cancelería de aluminio, mamparas para baños, herrería, acarreos, limpieza, etc.

4.- INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA: Tuberías hidráulicas y sanitarias, así como

suministro de muebles de baño y accesorios de empotrar y para discapacitados, válvulas de seccionamiento y eliminadora de aire, llaves angulares y economizadoras, etc.

5.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE FUERZA: Tuberías conduit galv. (pg) rígida y flexible con soportería, canalizaciones para voz y datos, cajas de registro, condulets, cableado de cobre thw, tableros, interruptores, luminarias y reflectores, apagadores y receptáculos, etc.

6.- HERRERIA: Reparación de distintos tipos de de muebles a base de acero asi como su suministro y

colocación.

7.- CERRAJERÍA: Se realizaran las aperturas de puertas necesarias según lo indique la dependencia asi como la reparación y suministro de cerraduras.

8.- CARPINTERÍA: Reparación y sustitución de marcos y puertas de madera, así como mobiliario y

acabados. 9.- ALUMINIO: Fabricación y colocación de cancelería de aluminio según lo disponga la dependencia

como lo muestre en diseño. 10.- CRISTALERÍA: Suministro y cambio de cristalería en ventanas, asi como espejos en baños y

vestidores. Para todas las actividades se considerarán los acarreos internos, acarreos fuera de la obra y hasta almacén indicado por la residencia del ISSSTE, suministro y colocación de materiales, herramienta, soportería o fijación del elemento a instalar, andamios, limpieza del lugar, preparación de superficies, turnos extras de trabajo, etc., y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos y del funcionamiento de los equipos.



Página 61 de 86

CONTRATO NÚMERO 000/16

ANEXO 1

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE ADQUISICIONES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, A TRAVÉS DEL HOSPITAL REGIONAL “1° DE OCTUBRE” A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL HOSPITAL”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA DR. XXXXXXXXXXXXX EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL “1° DE OCTUBRE” Y POR LA OTRA LA EMPRESA ----------------------------------------, REPRESENTADA POR EL -------------------------------------------------------------, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL PROVEEDOR”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: DECLARACIONES I.- Declara “EL ISSSTE”. 1. Que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1º último párrafo, 3º fracción I; y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículo 5º de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; así como los artículos 5º, 207 y 228 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y entre cuyas finalidades se encuentra la administración de los seguros, prestaciones y servicios a que aluden los artículos 3º y 4º de la referida Ley del ISSSTE. 2. Tiene por objeto la administración de los seguros, prestaciones y servicios del régimen obligatorio de seguridad social, a que aluden el artículo 3º y 4º, de la Ley del ISSSTE. 3. Que para el ejercicio de sus funciones y atribuciones, en términos de lo establecido por los artículos 207 y 208 fracciones X de la Ley del ISSSTE “realizar toda clase de actos jurídicos y celebrar contratos que requieran los seguros, prestaciones y servicios previstos”. 4. Para la realización de los fines que se le han encomendado por el Estado, “EL ISSSTE” requiere de la adquisición de ----------------------------------. 5. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos disponibles

suficientes no comprometidos en la partida presupuestal numero --------------------------- denominada ---------

--------------------------, y cuenta con suficiencia presupuestal para contratar la presente adquisición, en

términos del oficio número -------------------- de fecha -----------------------------, emitido por --------------------------

-------.

6. En atención a lo anterior, el presente contrato se adjudica a la empresa ----------------------. mediante el procedimiento -------------------------------------------------------------------, de conformidad con los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, --------------------------------------------------------- de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 7. Su representante la Dr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx fue nombrado Director del Hospital Regional “1° de Octubre” conforme al Acuerdo 50.1316.2009 “La Junta Directiva, a propuesta del Lic. Miguel Ángel



Página 62 de 86

Yunes Linares, Director General del Instituto y con fundamento en los artículos 214, facción XII, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 9º, fracción XI del Estatuto Orgánico, mediante oficio SJD.-1192/2009, de fecha 11 de diciembre de 2009 y se encuentra plenamente facultado para representar al propio ISSSTE según se acredita con el poder que consta en la Escritura Pública número 90,598, libro 1510, año 2009, pasado ante la fe del Notario Público número 121 del Distrito Federal, Lic. Armando Mastachi Agrario, de fecha 14 de enero de 2009, avalando el poder para realizar toda clase de actos jurídicos y celebrar los contratos que requiera el servicio a su cargo. 8. Señala como domicilio para efectos de este contrato el ubicado en Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 1669, Col. Magdalena de las Salinas, C.P. 07760, México, D. F.. II Declara “EL PROVEEDOR”: 1. Es una sociedad mercantil constituida, de conformidad con la legislación mexicana, según consta

en el testimonio que contiene la escritura pública constitutiva número ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 2. De acuerdo a sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades la de --------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

3. Su representante se encuentra plenamente facultado para representar a “EL PROVEEDOR” ya

que cuenta con poder para actos de Administración y/o Dominio, o Poder Especial para Actos Concúrsales, en los términos del mandato otorgado, de conformidad con el poder notarial que consta en la escritura publica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ , manifestando bajo protesta de decir verdad que a la fecha no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna.

4. Que los registros que se citan a continuación se encuentran vigentes; Registro Federal de

Contribuyentes numero ------------------------------

5. Manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentra inhabilitado para el Servicio Público, y que ninguno de los copropietarios ó, en su caso, los Socios, o Accionistas de la Persona Moral desempeña empleo, cargo, o comisión en el Servicio Público, ni se encuentran inhabilitados para el Servicio Público.

6. En caso de que “EL PROVEEDOR” se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el

contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

7. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con la infraestructura necesaria y el personal especializado para garantizar la entrega de los bienes objeto del presente contrato

8. Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos

por los artículos 31 fracción XXIV, 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, así como del artículo 8 fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

9. Señala como domicilio para efectos de este contrato el ubicado en -----------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------



Página 63 de 86

10. Que conoce el contenido de los requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y manifiesta que acepta expresamente que las relaciones contractuales del presente contrato se rijan por las disposiciones del ordenamiento antes señalado.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma, términos y condiciones que se establezcan en las siguientes: CLÁUSULAS PRIMERA.- Objeto del contrato.- Por medio del presente contrato “EL PROVEEDOR” se obliga a suministrar a “EL ISSSTE” los bienes que se describen en la relación que firmada por las partes, se integra a este instrumento como anexo número uno. SEGUNDA.- Precio.- El presente contrato tiene un presupuesto a ejercer de $---------------------------------------------------------------------------------------------------- más el impuesto al valor agregado, menos las retenciones que conforme a la ley procedan. Las cantidades que deberá de entregar, así como los precios unitarios por producto, se encuentran desglosados en el anexo número uno. Los precios serán considerados fijos, hasta que concluya la relación contractual. TERCERA.- Forma y lugar de pago.- “EL PROVEEDOR” deberá presentar el día hábil siguiente al de la fecha de entrega de los bienes, la documentación completa y debidamente requisitada para realizar el trámite de pago, consistente en: A) Factura original que deberá presentarse desglosado el IVA y los descuentos, que en su caso, se otorguen a “EL ISSSTE”. B) Contrato original debidamente formalizado. C) Remisiones oficiales originales debidamente selladas y firmadas por personal autorizado para la recepción de los bienes. D) Copia del acuse de recibo de la garantía de cumplimiento del contrato (cheque certificado o de caja o fianza). E) Carta en la que relacione la documentación que somete a revisión. Está documentación deberá presentarse en la Coordinación de Recursos Materiales ubicado en Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 1669, Col. Magdalena de las Salinas, C.P. 07760, México, D. F.. de 9:00 a 15:00 horas. “EL ISSSTE” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR” la cantidad acordada en la forma y términos que se indica en la Cláusula Segunda, dentro de los veinte días naturales siguientes contados a partir de que “EL PROVEEDOR” presente su factura. El pago se realizará mediante transferencia de fondos interbancarios denominados “Clave Bancaria Estadarizada” (CLABE), se efectuará a través de la Coordinación de Recursos Financieros, ubicada en Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 1669, Col. Magdalena de las Salinas, C.P. 07760, México, D. F., dentro de los horarios de trabajo que tiene establecidos para tal efecto, previa entrega de los recibos o comprobantes respectivos, los cuales tendrán los requisitos fiscales que la ley de la materia establece.



Página 64 de 86

En tal virtud, “EL PROVEEDOR” acepta y conviene que en caso de omitir lo previsto en el párrafo anterior, “EL ISSSTE” le retendrá los pagos hasta en tanto se subsanen tales omisiones fiscales a cargo de “EL PROVEEDOR” como contribuyente, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. CUARTA.- Plazo de entrega.- “EL PROVEEDOR” se compromete a entregar a “EL HOSPITAL”, los bienes que se mencionan en la Cláusula Primera en el Almacén General del Hospital Regional “1° de Octubre”, cita en Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 1669, Col. Magdalena de las Salinas, C.P. 07760, México, D. F., de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 14:00 horas. QUINTA.- Condiciones de entrega: A) Transportación.- La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega, serán por cuenta y riesgo de “EL PROVEEDOR”. El proveedor será responsable del aseguramiento de los bienes hasta que estos sean recibidos de conformidad por las áreas usuarias. B) Casos de rechazo.- Si en la entrega de los bienes se identifican defectos que afecten su duración y funcionalidad “EL ISSSTE” procederá a no aceptar los mismos, obligándose “EL PROVEEDOR” a entregar nuevamente el 100% de los bienes rechazados en un plazo no mayor de 72 horas con las características y especificaciones requeridas, sujetándose a la inspección y autorización por parte de “EL ISSSTE” lo anterior no exime a “EL PROVEEDOR” de la aplicación de la sanción por retraso en la entrega. C) Devoluciones.- Si durante el uso de los bienes se comprueban vicios ocultos dentro del periodo de garantía, se computará a partir de la entrega de los bienes, “EL ISSSTE” hará la devolución de los mismos; en estos casos “EL PROVEEDOR” se obliga a reponer a “EL ISSSTE” sin condición alguna el 100% del volumen devuelto originalmente por “EL ISSSTE” en un plazo que no excederá de 72 horas, contadas a partir de la notificación de dicha devolución. En caso de que por causas imputables a “EL PROVEEDOR”, éste no pueda hacer la reposición en el plazo arriba señalado, se rescindirá el contrato y “EL PROVEEDOR” se obliga a devolver la cantidad recibida por concepto de pago, más los intereses generados a la tasa que señala la Ley de Ingresos de la Federación, en el caso de prórroga de créditos fiscales que se calcularán sobre el monto no amortizado, computándose por días calendario desde la fecha de devolución de los bienes hasta aquella en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL ISSSTE” y en su caso podrá hacerse efectiva la garantía de cumplimiento del contrato. SEXTA.- Garantía de los bienes.- “EL PROVEEDOR” garantizara los bienes materia de este contrato, contra defectos de materiales y mano de obra, durante un periodo de doce meses contados a partir de la fecha de entrega de los mismos a “EL ISSSTE”, comprometiéndose a sustituirlos en caso de defecto por otros bienes nuevos de igual característica a las contratadas. SÉPTIMA.- Impuestos y derechos.- Los impuestos y derechos que procedan con motivo de la adquisición de los bienes objeto de este contrato serán pagados por “EL PROVEEDOR”. “EL ISSSTE” solo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia. OCTAVA.-Patentes y marcas.- “EL PROVEEDOR” será responsable, en el caso de que al suministrar los bienes solicitados se infrinjan Patentes y/o marcas registradas por terceros, quedando “EL ISSSTE” liberado de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal, fiscal o de cualquier índole.



Página 65 de 86

NOVENA.- Saneamiento.- “EL PROVEEDOR” se obliga al saneamiento en caso de evicción de los bienes materia de este contrato, en los términos de los artículos 2119, 2120, y demás aplicables del Código Civil Federal. DÉCIMA.- Vigencia.- Las partes convienen en que el presente contrato tendrá una vigencia a partir del ----------------- al 31 de diciembre de 2014. El plazo será forzoso para “EL PROVEEDOR” y voluntario para “EL ISSSTE”, el que podrá darlo por terminado anticipadamente, en cualquier tiempo, cuando concurran razones de interés general, mediante notificación por escrito a “EL PROVEEDOR”, con 5 días de anticipación. Concluido el término del presente contrato, no podrá haber prorroga automática por el simple transcurso del tiempo, y terminara sin necesidad de darse aviso entre las partes. Si terminada la vigencia de este contrato, “EL ISSSTE” tuviere necesidad de seguir adquiriendo los bienes de “EL PROVEEDOR”, se requerirá la celebración de un nuevo contrato. DÉCIMA PRIMERA.- Responsabilidades de “EL PROVEEDOR” y penas convencionales.- “EL PROVEEDOR” será el único responsable de la correcta suministración de los bienes objeto del contrato conforme a lo ordenado y especificado por “EL ISSSTE”. Cuando “EL PROVEEDOR” no entregue los bienes, objeto de este contrato en las fechas establecidas, se obliga a pagar el 2.5% por cada día natural de mora, sobre el valor de los bienes pendientes de entregar, hasta su cumplimiento a entera satisfacción de “EL ISSSTE”, procediendo “EL ISSSTE” a efectuar el descuento directo del entero de los pagos que deba cubrir. “EL ISSSTE” iniciará el procedimiento de rescisión del contrato y en su caso hará efectiva la garantía de cumplimiento dentro de los quince días naturales siguientes a aquel en que se hubiere agotado el monto límite de aplicación de la pena convencional. Independientemente de la aplicación de la pena convencional, se hará efectiva la garantía de cumplimento del contrato, cuando “EL PROVEEDOR” no cumpla con cualquiera de sus obligaciones contractuales por causas imputables a él, teniendo “EL ISSSTE” la facultad potestativa de rescindir el contrato. Asimismo “EL PROVEEDOR” responderá de los efectos o vicios ocultos de los bienes materia de este contrato, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en este instrumento, y/o en el Código Civil Federal, así como conforme a lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada por “EL PROVEEDOR” para el cumplimiento del contrato hasta por el monto total de la misma. Responsabilidad civil.- “EL PROVEEDOR” será responsable de los daños y/o perjuicios que pueda causar a los bienes y/o trabajadores de “EL ISSSTE” y/o terceros en sus personas y/o bienes hasta por el importe de los mismos. DÉCIMA SEGUNDA.- Garantía de cumplimiento.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar garantía de cumpliendo de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, la cual deberá presentar a mas tardar dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del mismo, salvo que la entrega de los bienes se realice dentro del citado plazo. La forma en que deberá garantizarse el contrato será: A) En los casos que el monto del Contrato sea hasta por el monto máximo de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M. N.), podrá optarse por garantizarlo mediante Cheque de Caja, con cargo a cualquier



Página 66 de 86

Institución de Crédito, a favor de “EL INSTITUTO”, por el 10% del monto total del contrato sin considerar el I. V. A.; o bien, mediante fianza otorgada por institución afianzadora autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, a favor del Instituto. B) En los casos de que el monto del contrato exceda los $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M. N.), invariablemente deberá garantizarse mediante póliza fianza otorgada por institución afianzadora autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, a favor de “EL INSTITUTO”. La fianza deberá expedirse por un importe equivalente al 10% del monto total del contrato sin considerar el de I. V. A. La póliza de fianza deberá contener, además de las cláusulas que la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en la materia establece, lo siguiente:

a) Que la afianzadora Nombre de la afianzadora, en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se constituye fiadora por la suma de monto de fianza.

b) Ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la presente

fianza se otorga para garantizar por ----------------------------------- con cédula única de identificación fiscal ----------------------, y con domicilio ---------------------------------------------------------------------------, todas y cada una de las obligaciones contenidas en el contrato ----------------------------- derivado de la -------------------------------- celebrado con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, relativo a la adquisición de --------------------------, por un importe de --------------------------------------------------------------------------------------------------

La Afianzadora Nombre de la Afianzadora acepta expresamente:

c) Que la presente fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones

contractuales derivadas de la --------------------------------. d) Que a elección del Instituto podrá reclamarse el pago de la fianza por cualquiera de los

procedimientos establecidos en los artículos 93 y/o 94 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; o bien a través del artículo 63 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

e) Que la Institución de fianzas otorga su consentimiento en lo referente al artículo 119 de la Ley

Federal de Instituciones de Fianzas; esto es, que la fianza continuará vigente aún cuando se otorguen prórrogas o esperas al proveedor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan.

f) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que

se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

g) Que la fianza para ser cancelada o liberada siempre requerirá la conformidad previa, expresa y por escrito del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

h) Que “El INSTITUTO”, cuenta con un término de dos años contados a partir del incumplimiento de

“EL PROVEEDOR”, para reclamar el pago a la afianzadora, por lo que de no presentarse dentro de dicho plazo operará la caducidad de la misma; o bien, de que la vigencia de la fianza deberá ser de dos años, contados a partir del día siguiente al incumplimiento del fiado.

i) Que la presente garantiza defectos y vicios ocultos de los bienes, derivados del citado contrato.



Página 67 de 86

Se podrá exceptuar a “EL PROVEEDOR” de entregar fianza, cheque de caja, para garantizar el cumplimento de las obligaciones contenidas, en el presente contrato, si cumple con el supuesto del último párrafo del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que a la letra dice: la garantía de cumplimiento del contrato deberá presentarse a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la formalización del contrato, salvo que la entrega de los bienes se realice en una sola entrega, dentro del citado plazo. DÉCIMA TERCERA.- Relación Laboral.- Las partes convienen en que “EL ISSSTE” no adquiere ninguna obligación de carácter laboral con “EL PROVEEDOR” ni para con los trabajadores que contrate para el cumplimiento del presente contrato, por lo que a “EL ISSSTE” no se le considerara como patrón, ni aun substituto y “EL PROVEEDOR” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter laboral, civil, penal, fiscal, de seguridad social u otra especie que, en su caso, pudiera llegar a generarse. DÉCIMA CUARTA.- Obligaciones fiscales y contribuciones.- Cada parte conviene en cumplir con sus respectivas obligaciones tributarias y en pagar todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales tengan obligaciones de cubrir durante el ejercicio del presente contrato. ”EL PROVEEDOR” manifiesta bajo protesta de decir la verdad, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. DÉCIMA QUINTA.- Cesión de Derechos.- Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, no podrán cederse ni parcial ni totalmente a favor de otra persona física o moral. Los derechos de cobro relativos, solo podrá cederlos “EL PROVEEDOR” previa autorización por escrito de “EL ISSSTE”. DÉCIMA SEXTA.- Confidencialidad de la información.- “EL HOSPITAL” se compromete a proporcionar toda la información necesaria para la correcta entrega de los bienes motivo del presente contrato. “EL PROVEEDOR” acepta que la información y documentación que le sean proporcionadas por “EL HOSPITAL” o la obtenida por otros medios, así como los borradores y materiales asociados derivados de la adquisición de los bienes materia del presente contrato, es propiedad de “EL ISSSTE” y por lo tanto “EL PROVEEDOR” queda obligado a considerar su contenido como confidencial, teniendo prohibido divulgarlo o publicarlo. Asimismo, “EL PROVEEDOR” esta de acuerdo en devolver a “EL HOSPITAL” el material confidencial que se encuentre en su poder a la terminación del presente contrato o por cualquier otra causa. En consecuencia, “EL PROVEEDOR” será responsable de los daños y perjuicios que se le causen a “EL HOSPITAL” por el incumplimiento de lo pactado en esta cláusula. DÉCIMA SÉPTIMA.- Rescisión del contrato y terminación anticipada del Contrato.- Serán causa de rescisión del presente contrato, sin necesidad de acudir por parte de “EL HOSPITAL” a los tribunales competentes, los casos de incumplimiento por parte de “EL PROVEEDOR” que de manera enunciativa más no limitativa se refieren a continuación:

A. Cuando no cumpla con la entrega de los bienes contratados en la forma y términos que establece la normatividad aplicable y en las estipulaciones contenidas en este instrumento jurídico.

B. Cuando se retrase injustificadamente la entrega de los bienes contratados en razón de los plazos

estipulados.

C. Si suspende o niega por cualquier motivo y sin causa justificada la entrega de los bienes que se contratan por efecto del presente instrumento jurídico.

D. Cuando la autoridad competente declare el estado de quiebra o la suspensión de pago o alguna

situación análoga que afecte el patrimonio de “EL PROVEEDOR”.



Página 68 de 86

E. En general incurra en incumplimiento total o parcial a cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente instrumento jurídico.

F. En caso de rescisión, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de

las obligaciones incumplidas. “EL HOSPITAL” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran para ello, razones de interés general, o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes. DÉCIMA OCTAVA.- Negligencia.- “EL PROVEEDOR” será responsable solidario por la negligencia, impericia o dolo en el que incurran los trabajadores a su servicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1924 del Código Civil Federal.” DÉCIMA NOVENA.- Jurisdicción.- Para la interpretación y cumplimiento de este contrato y para todo lo no previsto en el mismo, las partes se someten a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Publico, y su Reglamento, supletoriamente, a las disposiciones aplicables del Código Civil Federal, así como del Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, para resolver las controversias que se susciten en su caso, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro. Leído que fue y enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, lo firman al margen y al calce en todas y cada una de sus partes en la Ciudad de México, Distrito Federal, el ----------------- de 2015.

POR “EL ISSSTE” POR “EL PROVEEDOR”

DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL

“1° OCTUBRE”

------------------------ REPRESENTANTE LEGAL

------------------------

TESTIGOS

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES.



Página 69 de 86

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN FORMAN PARTE DEL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE ----------------------------------- PARA EL HOSPITAL REGIONAL “1° DE OCTUBRE” CELEBRADO CON LA EMPRESA -------------------------------- POR UN MONTO MÍNIMO A EJERCER ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MENOS LAS RETENCIONES CONFORME A LA LEY PROCEDA, CON UNA VIGENCIA DEL ------------- AL 01 DE FEBRERO DE 2016.



Página 70 de 86

A N E X O N°. 2

Cédula de preguntas

No. De Invitación: __________________________________________________________________ Nombre de la persona física o moral : _____________________________________________________________ Nombre del Representante Legal : _________________________________________________________________ Dirección :_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Delegación : _______________________________ C.P. : __________________________________

Teléfono: ____________________________________ No. De fax : _________________________

Punto de la Convocatoria a que se refiere : _______________________________ página : __________________ Pregunta : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Nombre : __________________________ Firma : _______________________



Página 71 de 86

ANEXO N°. 3 Cédula de entrega de documentos

Relación de documentación distinta a la propuesta técnica y económica


A-1 A-1.1 Formato para la verificación de la recepción de los documentos, conforme al artículo 34 fracción IX del Reglamento de acuerdo al ANEXO No. 3.

A-1.2 Oficio de Invitación a Cuando Menos Tres Personas del presente procedimiento.

A-1.3

Escrito de aceptación para participar en el presente procedimiento de contratación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas con carácter Nacional (Formato libre).

A-2 PERSONALIDAD JURÍDICA DEL REPRESENTANTE

A-2.1

Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el licitante manifieste, que es de nacionalidad mexicana (según formato FA-2.1). El no presentar dicho documento, será motivo para desechar la propuesta.

A-2.2

Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que cuenta con facultades suficientes de la empresa para suscribir la proposición y para comprometerse por sí o por su representada en el acto de presentación y apertura de proposiciones (según formato FA-2.2). Anexando copia simple por ambos lados de identificación oficial vigente con fotografía del Representante Legal de la empresa, quien firma la proposición. El no presentar dicho escrito, será motivo para desechar la propuesta. Manifestación escrita señalando el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones que deriven de los actos del presente procedimiento y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no se señale otro distinto. La empresa adjudicada deberá presentar, previo a la firma del contrato al Instituto, para su cotejo, original o copia certificada, así como copia simple de los documentos que en el presente procedimiento de contratación se establecen, a efecto de poder elaborar y suscribir el contrato correspondiente.

A-2.3 Los licitantes que se encuentren dentro del régimen de MIPYMES deberán requisitar el formato FA-2.3

A-3 DECLARACIONES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SEÑALADAS EN LA LEY Y SU REGLAMENTO

A-3.1

Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en los artículos 51 y 78, de la Ley. Formato FA-3.1. El no presentar dicho documento, en los términos solicitados, será motivo para desechar la propuesta. Si de la información y documentación con que cuenta la SFP, se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, el Instituto, se abstendrá de firmar el contrato correspondiente.



Página 72 de 86


A-3.2

Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que de por sí mismos ó a través interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del presente procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones ventajosas, con relación a los demás licitantes (en papel preferentemente membretado de la empresa). Formato FA-3.2, el no presentar dicho documento, en los términos solicitados, será motivo para desechar la propuesta.

A-3.3

Copia del Alta ante la SHCP del LICITANTE, cédula de identificación fiscal, en su caso cambio de domicilio fiscal, así como comprobante de domicilio que pueda acreditarse con: recibo telefónico, boleta de impuesto predial o contrato de arrendamiento del inmueble. El domicilio manifestado en las hojas membretadas de su proposición deberá ser el mismo del R.F.C. y de su factura fiscal.

A-3.4

Escrito en el que manifieste el domicilio convencional preferentemente en el Distrito Federal así como su correo electrónico para oír y recibir todo tipo de notificaciones que deriven de los actos del procedimiento de contratación, que servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no se señale otro distinto, en Formato Libre. Este domicilio puede ser independiente al domicilio fiscal del licitante. En caso de resultar ganador del presente procedimiento y el licitante cambiare la ubicación del citado domicilio sin comunicarlo al Instituto a través de la Jefatura de Servicios de Seguimiento y Control de Mantenimiento, las subsecuentes notificaciones se harán en el lugar que se ubiquen los servicios relacionados con la obra pública contratados.

A-3.5

Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que por sí mismos o por su conducto no participan personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la SFP, en los términos de LEY o de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Sector Público, en Formato Libre. El no presentar el documento que se menciona en el párrafo anterior, el Instituto se abstendrá de firmar los contratos correspondientes.

A-3.6

Escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifiesten, a las personas que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 51 de la Ley. Seleccionar únicamente uno de los dos párrafos siguientes que le resulte aplicable al licitante. Que hemos realizado, por si o a través de empresas que formen parte de nuestro grupo empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la realización de obras públicas asociadas al proyecto de infraestructura motivo del presente procedimiento de contratación en los que se incluyan trabajos de preparación de especificaciones de construcción, presupuesto, selección o aprobación de materiales, equipos o procesos, misma que se integra en la documentación e información que forma parte de

la convocatoria objeto de la Invitación.



Página 73 de 86


Que no hemos realizado, por si o a través de empresas que formen parte de nuestro grupo empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la realización de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura motivo del presente procedimiento de contratación en los que se incluyan trabajos de preparación de especificaciones de construcción, presupuesto, selección o aprobación de materiales, equipos o procesos Formato libre. El no presentar este documento será motivo para desechar su proposición, en términos en lo establecido en la fracción VIII del artículo 34, así como en la fracción IX, inciso b) del Artículo 61 del Reglamento, en virtud de no resultar solvente técnicamente la proposición.

A-3.7

Escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifiesten, el licitante del conocimiento pleno de los Especificaciones Técnicas, lineamientos para la ejecución de la obra y de las especificaciones generales y particulares del proyecto. Formato libre.

Todos los documentos requeridos en este apartado, deberán ser requisitados puntualmente y estar firmados autógrafamente en las partes que se indican en la presente Convocatoria, por la persona

que cuente con poder para actos de administración y/o dominio, o poder especial para actos de Invitación a Cuando Menos Tres Personas y deberá presentarse a elección del licitante dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica y económica, identificándolo con el nombre del licitante, y la leyenda “Documentación distinta a la propuesta técnica y económica”. El incumplimiento de esta condición será motivo de descalificación. NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE



Página 74 de 86

Relación de Documentos y Anexos que se Integrará a la Propuesta Técnica.


A-4 CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE

A-4.1

Comprobación de la capacidad financiera, en el caso de personas morales, con base en la copia de las dos últimas declaraciones fiscales anuales (2014 -2015), con todos sus anexos, así como el acuse de recibo de la declaración expedido por el SAT, y pagos provisionales del presente ejercicio fiscal (enero – febrero), incluyendo, en su caso, las informativas por las que no se efectúa el pago. Si se trata de una empresa de reciente creación, ésta deberá presentar las declaraciones fiscales, a partir del inicio de sus operaciones. En el caso de personas físicas, con base en la copia de las dos últimas declaraciones fiscales anuales (2014-2015), con todos sus anexos, así como el acuse de recibo de la declaración expedido por el SAT, y pagos provisionales del presente ejercicio fiscal (enero – marzo), incluyendo, en su caso, las informativas por las que no se efectúa el pago. Asimismo, deberá acreditar estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad con las disposiciones del Código Fiscal de la Federación y las Leyes Tributarias, por lo que deberá presentar en este apartado el documento que acredite la opinión favorable expedida por el Servicio de Administración Tributaria, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales conforme a lo establecido en la Regla 2.1.27 y 2.1.35 de la Resolución Miselanea Fiscal para 2015. En caso de que la opinión presentada no sea favorable (contenga adeudos) no será motivo de desechamiento, sin embargo, el licitante adjudicatario del contrato deberá presentar dentro de los diez días naturales siguiente a la notificación del Fallo el documento que acredite la opinión favorable.

A-4.2

Estados financieros básicos y notas relativas a los mismos con base en lo siguiente:

Estado de posición financiera (balance general),

Estado de resultados,

Razones financieras (solvencia, capital de trabajo, grado de endeudamiento y rentabilidad).

De los dos últimos ejercicios fiscales (2014 – 2015) y los vigentes con una antigüedad no mayor a dos meses en relación con la fecha de la Convocatoria, conforme a las Normas de Información Financiera, emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, con sus notas relativas a los mismos por Contador Público Registrado, del cual se deberá anexar copia de su cédula profesional y de su registro emitido por el SAT. Si se trata de una empresa de reciente creación, ésta deberá presentar los estados financieros arriba señalados, a partir del inicio de sus operaciones y los vigentes con antigüedad no mayor a dos meses en relación con la fecha de la emisión de la presente Invitación. Dictamen de estados financieros arriba señalados para fines fiscales, incluyendo la documentación soporte completa, así como el acuse de recibo de la información expedido por el SAT, en el caso de estar obligado, de acuerdo a las disposiciones en el artículo 32-A, del Código Fiscal de la Federación. En el



Página 75 de 86


supuesto de encontrarse dentro del plazo para presentar el dictamen ante la SHCP, deberá manifestarlo por escrito, acompañando al mismo, copia del aviso para presentar el dictamen respectivo. De no existir esta obligación manifestarlo por escrito.

A-4.2.1

Estados financieros consolidados, en el supuesto que la empresa licitante posea capital social en participación con otra(s). Anexando una nota expresando los porcentaje de participación. En caso contrario manifestarlo por escrito.

A-5 ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA, CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y CAPACIDAD TÉCNICA DEL LICITANTE

A-5.1

Especialidad y experiencia: Relación mínima de 1 contrato y un máximo de 5 contratos de obra en adelante que tenga celebrados con la administración pública o con particulares, en un plazo máximo de cinco años previos a la fecha de la presente Convocatoria (no serán tomados en cuenta contratos con una vigencia superior a la establecida); terminados, atendiendo a trabajos relativos al Mantenimiento y Conservación de inmuebles e instalaciones de características, complejidad y magnitud similares a los del objeto de la presente Invitación, lo cual será verificado a través de los anexos de los contratos, de acuerdo al Formato FA-5.1. El licitante deberá presentar copia de los contratos completos señalados en el Formato FA-5.1., debidamente suscritos por las personas que en ellos intervienen, en los que se especifique claramente trabajos de mantenimiento e instalaciones de características, complejidad y magnitud similares a los del objeto del presente procedimiento. No serán tomados en cuenta contratos que no cumplan con este requisito. Asimismo, el licitante deberá acreditar el cumplimiento de estos contratos, para lo cual podrá entregar por cada uno de los contratos presentados, alguno de los siguientes documentos en copia:

Documento de la convocante/cliente en el que conste la cancelación de la garantía de cumplimiento respectiva;

Documento de la convocante/cliente con manifestación expresa sobre el cumplimiento total de las obligaciones contractuales;

Acta de extinción de derechos y obligaciones;

Escrito de la institución afianzadora en el que exprese la cancelación de la fianza de cumplimiento en virtud del cumplimiento de las obligaciones contractuales de la empresa.

En el supuesto de que los licitantes no hayan formalizado contratos con las dependencias y entidades, este lo manifestará por escrito en este apartado, bajo protesta de decir verdad.

A-5.2

Currículum actualizado de la empresa que incluya la relación de contratos solicitada en el Anexo A-5.1, dando relevancia a las obras y/o trabajos similares al objeto del presente procedimiento que se licita; también deberá contener el organigrama propuesto para la obra, incluyendo nombres y cargos de todo el personal técnico y administrativo relacionado directamente, el cual deberá ser congruente con los programas calendarizados solicitados



Página 76 de 86


A-5.3

Manifestar por escrito bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa, si cuentan con antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos, en un lapso no mayor a cinco años. Formato Libre.

A-5.4

Capacidad Técnica: Original del Currículum en el que demuestre una experiencia de cuando menos dos años en este tipo de obras y carta-compromiso del Superintendente, quien será el responsable y estará al frente de la ejecución de los trabajos, ambos documentos deberán estar firmados por él y por el Representante Legal de la empresa licitante. Adicionalmente, se deberá presentar lo siguiente respecto al superintendente:

Anexar copia de su cédula profesional y acreditación del máximo grado de estudios, debiendo acreditar como mínimo la licenciatura en Ingeniería Civil, Ingeniero Constructor o Arquitectura, asimismo, podrá comprobar grados superiores a la licenciatura.

Comprobar su capacitación en el manejo de bitácoras electrónicas presentando copia de la constancia de capacitación correspondiente.

Comprobar su experiencia en el uso de bitácoras electrónicas anexando copia de los documentos respectivos que así lo acrediten (como lo pueden ser impresiones de pantallas de bitácoras electrónicas de por lo menos dos contratos de obra).

Acreditar que cuenta con la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) anexando copia del comprobante de inscripción correspondiente.

Deberá demostrar que ha participado en obras similares, adjuntando copia de la documentación que así lo acredite, como podrá ser copia de actas de entrega recepción o finiquito de obra y/o bitácoras de obras. Estos documentos deberán acreditar una experiencia de cuando menos dos años.

Respecto al personal técnico mínimo incluido en el organigrama propuesto para la obra deberá incluir lo siguiente: Un superintendente de obra, un residente de obra y auxiliares de residente de obra, los cuales la empresa deberá proponer conforme a su programa de ejecución de los trabajos, el cual deberá ser congruente con las fechas y volúmenes a ejecutar. Presentando la siguiente documentación:

Original del Currículum y cartas-compromiso del personal técnico, ambos documentos deberán estar firmados por cada uno de los profesionistas y por el Representante Legal de la empresa licitante, de acuerdo al formato FA-5.4, incluyendo copia de la identificación oficial del citado personal (credencial para votar (IFE) vigente, cédula profesional, pasaporte o cartilla del servicio militar nacional) En caso de no estar suscritos por el citado personal técnico será motivo para desechar su propuesta.

.



Página 77 de 86


A-5.5

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, siempre y cuándo lo indique la Convocatoria. En caso contrario igualmente manifestar por escrito que no se subcontratará parte alguna. Formato FA-5.5 El no presentar cualquiera de estos documentos; presentarlos incompletos; presentarlos ilegibles y/o no presentarlos en la forma solicitada, será motivo para desechar la propuesta.

A-6 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

A-6.1

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases en que se desarrollará el procedimiento de Invitación, sus anexos y formatos, las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de los trabajos que el Instituto les hubiere proporcionado, en papel membretado de su empresa. Formato FA-6.1. El no presentar cualquiera de estos documentos; presentarlos incompletos; presentarlos ilegibles y/o no presentarlos en la forma solicitada, será motivo para desechar la propuesta.

A-6.2

Planeación y Descripción de los Procedimientos constructivos. Se refiere a la planeación integral y descripción de los procedimientos técnicos constructivos que el licitante utilizará para la ejecución de los trabajos (formato libre).

Mantenimiento. Deberá planear y describir de manera detallada, las actividades del procedimiento constructivo que empleará en los trabajos de “Mantenimiento correctivo en distintas áreas del Hospital Regional 1° de Octubre” Ubicado en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 1669, Col. Magdalena de las Salinas C.P. 07760, Delegación Gustavo a. Madero, Ciudad de México. Considerando la Relación de Actividades

que integran los Especificaciones Técnicas, el que deberá ser congruente con las actividades y subactividades programadas en los anexos B-2.1 al B-2.6.

Asimismo, deberá tomar en cuenta los Factores locales y regionales y Factores técnicos, señalados en el Formato FA-6.2., de los Anexos Técnicos.

A-6.3

Modelo del contrato. Manifestación escrita de conocer el contenido del Modelo de Contrato, indicando su conformidad de ajustarse a sus términos, de acuerdo al Formato Libre.



Página 78 de 86


A-6.4

Constancia de conocimiento de los Especificaciones Técnicas y de las especificaciones generales y particulares. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, de conocer y aplicar en su caso, los Especificaciones Técnicas de los servicios, las especificaciones generales de construcción y particulares, las NORMAS DE CALIDAD de los materiales, las Leyes y los Reglamentos aplicables en la materia, en Formato Libre. Se reitera a los licitantes que deberán de anexar a su proposición los formatos y documentación anexa, entregada por el INSTITUTO y que forman parte de la presente Convocatoria, debidamente firmados.

A-7 DATOS BÁSICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

A-7.1

Relación de la maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad o rentados, con su ubicación física y la fecha en que se dispondrá de estos equipos, en el sitio de ejecución de los trabajos. En caso de ser rentados, deberá presentar original de la carta de arrendamiento y disponibilidad, firmada en papel membretado de los arrendadores, anexando copia de la identificación vigente de quién firma dicha carta y la cotización del citado arrendamiento. Formato FA-7.1 En caso de ser propios, presentar copias de facturas respectivas.

A-8 MANIFESTACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y ANEXO TÉCNICO.

A-8.1

El licitante deberá manifestar por escrito si la información o documentción (total o parcial) que entregó en su proposición, es de naturaleza confidencial o no, de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en Formato Libre.

A-8.2 Los licitantes deberán presentar el Anexo Técnico XXXV (Especificaciones ) debidamente rubricado y en papel membretado; asimismo, deberán adjuntar el original de las cartas del fabricante solicitadas en el mismo (en su caso).

A. Relación de Documentos y Anexos integrará la Propuesta Económica

DOCTO. N°

ANEXO N°.

C O N T E N I D O

B-1

B-1.1

Copia de la declaración anual de la prima del seguro de riesgo de trabajo, asignada por el IMSS, congruente con el giro motivo de este concurso, para el año inmediato anterior (2014), y copia de la última liquidación de cuotas obrero-patronales, pagada y sellada por cualquier institución bancaria.

B-1.2

Presupuesto de la obra a precio alzado consignando el importe por actividades y subactividades, así como el total y los subtotales del objeto del presente procedimiento. De acuerdo al Formato FB-1.2, con fundamento en los artículos 45, Apartado B, fracción VI y 221 del Reglamento.



Página 79 de 86

DOCTO. N°

ANEXO N°.

C O N T E N I D O

El no presentar cualquiera de estos documentos; presentarlos incompletos; presentarlos ilegibles y/o no presentarlos en la forma solicitada, se verá reflejado en la evaluación.

B-1.3 Carta Compromiso. Formato FB-1.3

B-1.4

Relación de Insumos que intervienen en la integración de la proposición, deberá ser el total de todos los que intervienen para la ejecución de los trabajos, agrupados por materiales, equipos de Instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción; con su descripción, cantidad y costo directo. En caso de omitir algún insumo del listado que se solicita y que de acuerdo a los Especificaciones Técnicas deba considerase, el licitante se obliga a suministrarlo bajo su cuenta y ejecutar el trabajo a entera satisfacción del Instituto. Formato FB-1.4

B-1.5

Cédula de avance y pagos programados, calendarizados y cuantificados mensualmente, con fundamento en los artículos 45, Apartado B, fracción III y 225, del Reglamento. El no presentar cualquiera de estos documentos; presentarlos incompletos; presentarlos ilegibles y/o no presentarlos en la forma solicitada, se verá reflejado en la evaluación.

B-1.6

Red de actividades, calendarizada e indicando la duración de cada actividad a ejecutar, o bien, la ruta crítica. de las actividades. Es una representación gráfica del proceso constructivo para ejecutar los trabajos, en las que deberá contemplar las actividades a realizar, indicando su duración y secuencia de ejecución, así como las relaciones existentes de las actividades con las que le anteceden y que le proceden, a efecto de calcular las fechas de inicio y de terminación y las holguras de cada una de ellas. Formato libre. En papel membretado de la empresa.

B-2 PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE EROGACIONES POR PARTIDA

B-2.1

Programa de ejecución general de los trabajos conforme al presupuesto total con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado, dividido en actividades y, en su caso, subactividades, con fundamento en el artículo 45, Apartado B, fracción IV del Reglamento, de acuerdo con el formato FB-2.1.

B-2.2

Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, describiendo las actividades y, en su caso, subactividades de la obra, así como la cuantificación del suministro o utilización, del siguiente rubro: a) De la mano de Obra. Con fundamento en el artículo 45, Apartado B, fracción V, inciso a, del Reglamento, de acuerdo con el formato FB-2.2

B-2.3

Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, describiendo las actividades y, en su caso, subactividades de la obra, así como la cuantificación del suministro o utilización, del siguiente rubro: b) De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características. Con fundamento en el artículo 45, Apartado B, fracción V, inciso b, del Reglamento, de acuerdo con el formato FB-2.3

B-2.4 Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones,



Página 80 de 86

DOCTO. N°

ANEXO N°.

C O N T E N I D O

describiendo las actividades y, en su caso, subactividades de la obra, así como la cuantificación del suministro o utilización, del siguiente rubro: c) Del total de los materiales, expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos. Con fundamento en el artículo 45, Apartado B, fracción V, inciso c, del Reglamento, de acuerdo con el formato FB-2.4

B-2.5

Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, describiendo las actividades y, en su caso, subactividades de la obra, así como la cuantificación del suministro o utilización, del siguiente rubro: d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos. Con fundamento en el artículo 45, Apartado B, fracción V, inciso d, del Reglamento, de acuerdo con el formato FB-2.5

B-2.6

Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, describiendo las actividades y, en su caso, subactividades de la obra, así como la cuantificación del suministro o utilización, del siguiente rubro: e) De los equipos de instalación permanente. De acuerdo con el formato FB-2.6

B-2.7

Disco compacto con archivos en formato Excel (office 2007), conteniendo: Cédula de avance y pagos programados, calendarizados y cuantificados de la adecuación, Programas de erogaciones (general, de mano de obra, maquinaria y equipo, de materiales y del personal) cuantificados y calendarizados, así como la Red de actividades (ruta crítica). Presupuesto de Obra y Listado de Insumos completa. El no presentar cualquiera de estos documentos; presentarlos incompletos; presentarlos ilegibles y/o no presentarlos en la forma solicitada, se verá reflejado en la evaluación.

Todos los documentos requeridos en este apartado, deberán ser requisitados puntualmente y estar firmados autógrafamente en las partes que se indican en la presente Convocatoria, por la persona que cuente con poder para actos de administración y/o dominio, o poder especial para actos de Invitación a Cuando Menos Tres Personas y deberá presentarse a elección del licitante dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica y económica, identificándolo con el nombre del licitante, y la leyenda “Documentación distinta a la propuesta técnica y económica”. El incumplimiento de esta condición será motivo de descalificación.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE:



Página 81 de 86

ANEXO N°. 4

Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de

Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales".

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha transcendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación -la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.

El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadoras y la atracción de inversión extranjera. Las responsabilidades del sector público se centran en:

Profundizar las reformas legales que inició en 1999.

Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.

Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.



Página 82 de 86

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la Convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

Artículo 222 Cometen el delito de cohecho:

I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

Capítulo XI Cohecho a servidores públicos extranjeros Artículo 222 bis Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales



Página 83 de 86

internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 del este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral."



Página 84 de 86

ANEXO N°. 5

Encuesta de transparencia del procedimiento de Invitación.

No. De Invitación: __________________________________________________________ Para la contratación del servicio de: _____________________________ ___________________________________________________________

Los siguientes datos son optativos

Nombre de la persona física o moral: _______________________________________ _______________________________________________________________ Dirección: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

Teléfono: ______________ no. De fax: ______________________

Nota: Se recomienda que la encuesta sea entregada a partir de la fecha de fallo del presente

procedimiento, en las instalaciones del Hospital Regional 1° de Octubre ubicado en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 1669, Col. Magdalena de las Salinas C.P. 07760, Delegación Gustavo a. Madero, Ciudad de México.



Página 85 de 86

Instrucciones: favor de calificar los supuestos planteados en la encuesta con una “x “, según

considere:

Factor Evento Supuestos Calificación

Totalmente de acuerdo

En general de acuerdo

En general en

desacuerdo

Totalmente en

desacuerdo

1 Junta de

aclaraciones

El contenido de la Convocatoria es claro para los trabajos que se pretende contratar.

2

Las preguntas técnicas efectuadas en el evento, se contestaron con claridad.

3 Presentación y

apertura de proposiciones

El evento se desarrolló con oportunidad, en razón de la cantidad de documentación que presentaron los licitantes.

4 Dictamen de

fallo

El dictamen de fallo fue emitido conforme a la Convocatoria y junta de aclaraciones del procedimiento.

5 Fallo

En el fallo se especificaron los motivos y el fundamento que sustenta la determinación de los licitantes adjudicados y los que no resultaron adjudicados.

6 Generales El acceso al lugar de los eventos fue expedito.

7 Todos los eventos dieron inicio en el tiempo establecido.

8

El trato que me dieron los servidores públicos de la institución durante la Invitación fue respetuosa y amable.



Página 86 de 86

9 Volvería a participar en otra Invitación que emita la institución

10

El procedimiento se apegó a la normatividad aplicable.

Si usted desea agregar algún comentario respecto al procedimiento de Invitación, favor de anotarlo en el

siguiente cuadro

Firma

_________________________________

Documents

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los€¦ · XXVIII Ajuste de costos. 44 . HOSPITAL REGIONAL “1° DE OCTUBRE” SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COORDINACIÓN DE RECURSOS