INVITACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS...En caso de empate entre las propuestas económicas la Entidad aceptará y adjudicará a quien haya presentado primero la oferta. •

BOGU MEJOR PARA TODOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INVITACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA

LEY 1474 DE 2011 Y DECRETO 1082 DE 2015

FONCEP MIC- 10 DE 2019

EL FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES— FONCEP, REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN QUE TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, NO REAJUSTABLES, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA, CONSISTENTES EN LAS OBRAS MINIMAS Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA CALLE 32 N° 16-07 BARRIO ARMENIA — LOCALIDAD TEUSAQUILLO-BOGOTA D.C"

SE CONVOCA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS QUE SE ENCUENTREN CONFORMADAS DE ACUERDO CON LA LEY PARA QUE REALICEN EL CONTROL SOCIAL AL SIGUIENTE PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA MIC-10 DE 2019.

SE RECOMIENDA A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN ESTE PROCESO DE CONTRATACIÓN, LEER CUIDADOSAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO CON EL FIN QUE LA PROPUESTA PRESENTADA CUMPLA CON TODOS LOS REQUISITOS AQUÍ ESTABLECIDOS

BOGOTÁ, D.C., SEPTIEMBRE DE 2019

ONCEP - Sede Principal: Carrera 6 Nro. 14-98 Edificio Condominio Parque Santander Teléfono: +571 307 62 00 www.foncep.gov.co

ALCALDÍA MAYOR De BOGOTÁ ac

INFORMACIÓN GENERAL

El Fondo de prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones FONCEP, es una Entidad del orden Distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, cuyo objeto es el reconocer y pagar las cesantías y las obligaciones pensionales con cargo de la administración del Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá, se permite invitar a cualquier persona interesada en participar en el presente proceso de selección de mínima cuantía MIC-10 de 2019, que se referencia a continuación.

El presente proceso se regirá por las reglas que se establecen en la presente invitación y los proponentes deberán tener en cuenta al momento de presentar la propuesta:

•

Se publicará invitación según lo establecido en el cronograma respectivo a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II lo mismo que todos los demás documentos y actos del proceso de contratación. Se recibirán las propuestas hasta la hora determinada en el cronograma establecido, a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II — www.colombiacompra.gov.co

•

La verificación de los requisitos habilitantes, se hará exclusivamente en relación con el proponente que ofrezca el menor precio. En caso que este no cumpla, se procederá a la verificación de los requisitos habilitantes del proponente ubicado en segundo lugar o segundo mejor precio y así sucesivamente.

•

En caso de empate entre las propuestas económicas la Entidad aceptará y adjudicará a quien haya presentado primero la oferta.

•

Publicada la verificación de los requisitos habilitantes y de la evaluación del menor precio, la Entidad otorgará un plazo único de UN (1) DIA HABIL, para que los proponentes puedan formular observaciones a la evaluación. La respuesta a las observaciones se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II — www.colombiacompra.gov.co simultáneamente con la comunicación de aceptación de la oferta.

• De no lograrse habilitación de propuesta alguna, se declarará desierto el proceso

mediante comunicación motivada que se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II — www.colombiacompra.gov.co la cual se entiende notificada a partir de la fecha de publicación.

• Las propuestas deberán tener una validez mínima de dos (2) meses a partir de la fecha

del cierre. •

El FONCEP podrá modificar, adicionar o aclarar la presente invitación a través de adendas hasta el día hábil anterior al cierre del proceso. El FONCEP se reserva el derecho de consultar el certificado judicial del representante legal, en caso de no encontrarse información en la página web o que los datos virtuales no coincidan con los datos inmersos en los documentos de identidad, se requerirá al proponente para que los allegue o para que corrija dicha información y la aporte.

• La Comunicación de Aceptación de la Oferta por parte del Ordenador del Gasto del FONCEP junto con la oferta seleccionada constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con base en el cual se efectuará el registro presupuestal.

•

Con la publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II — www.colombiacompra.gov.co de la comunicación de aceptación suscrita por el Ordenador del Gasto del FONCEP, el proponente seleccionado quedará informado de la aceptación de su oferta.

FONCEP - Sede Principal: Carrera 6 Nro. 14-98 Edificio Condominio Parque Santander Teléfono: +571 307 62 00 www.foncep.gov.co

MEJOR PARA TODOS

ALCALDÍA MAYOR De BOGOTÁ at

p

CAPITULO I

CONDICIONES GENERALES

1. OBJETO A CONTRATAR

CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN QUE TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, NO REAJUSTABLES, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA, CONSISTENTES EN LAS OBRAS MÍNIMAS Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA CALLE 32 N° 16-07 BARRIO ARMENIA — LOCALIDAD TEUSAQUILLO-BOGOTA D.C"

1.1. ALCANCE DEL OBJETO:

El presente proceso consiste en la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, de las obras mínimas y reparaciones locativas, del inmueble Casa del Pensionado, ajustándolos a la normatividad vigente con el objeto de garantizar la conservación y continuidad de las condiciones de higiene y ornato del inmueble.

El contratista deberá por su cuenta y riesgo ejercer estas actividades, de acuerdo a lo exigido en el presente documento toda vez que el FONCEP no cuenta con un personal de planta para realizar este seguimiento y vigilancia que se requiere, debiendo contratarse el servicio de interventoría en los términos estipulados en la Ley 1474 de 2011, de manera tal que estará facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

CLASIFICACIÓN UNSPSC

La siguiente es la Clasificación y/o Códigos de las Naciones Unidas para efectos de la clasificación en el RUP, que conforme a la circular 12 del 5 de mayo de 2014, de la Agencia Colombia Compra, señala que la clasificación del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para establecer un lenguaje común entre los partícipes del Sistema de Compras y Contratación Pública, el cual para la presente contratación es el siguiente:

CÓDIGO — SEGMENTO CÓDIGO — FAMILIA CÓDIGO —CLASE CÓDIGO

PRODUCTO 80 8010 801016 80101603

Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de

Empresa y Servicios Administrativos

Servicios de asesoría de

gestión

Gerencia de proyectos

Evaluación económica o financiera de

proyectos 80 8010 801016 80101604

ONCEP - Sede Principal: arrera 6 Nro. 14-98

Edificio Condominio Parque Santander Teléfono: +571 307 62 00 www.foncep.gov.co

BOGOTÁ

PA V.O DC5

ALCALDiA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

EacEnDA

Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de

Empresa y Servicios Administrativos

Servicios de asesoría de

gestión

Gerencia de proyectos

Planificación o administración de

proyectos

81 8110 811015 81101508 Servicios basados en

ingeniería, investigación y tecnología

Servicios profesionales de

ingeniería y arquitectura

Ingeniería civil y arquitectura

Ingeniería arquitectónica






Gestión de construcción de

edificios






Ingeniería de infraestructura de

instalaciones o fábricas

1.2. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

El valor del contrato resultante del presente proceso, será cancelado con recursos del presupuesto del Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones hasta por un valor total de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($25.000.000). Incluido el IVA, todos los impuestos, las obligaciones y costos directos e indirectos que se generen en la ejecución del mismo, de conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 477 del 20 de agosto de 2019, expedido por la responsable del presupuesto del Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones — FONCEP y avalado por el Ordenador del Gasto.

ITEM Rubro Presupuestal Concepto Presupuesto Oficial

1 3-3-1-15-07-44-0977-192 Instrumentación de la política

$ 25.000.000 pública Pensional del Distrito

PARÁGRAFO: Los proponentes deben ofertar, de conformidad con lo indicado en el formato de oferta económica, teniendo en cuenta que la oferta no puede sobrepasar el presupuesto oficial establecido para el presente proceso so pena de que la propuesta SEA RECHAZADA.

1.3. PLAZO DE EJECUCION

El contrato a suscribir tendrá un plazo de ejecución de TRES (3) MESES calendarios contados a partir de la suscripción del acta de inicio, que estará acorde y deberá coincidir con el inicio del contrato de obra, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo.

FONCEP - Sede Principal: Carrera 6 Nro. 14-98 Edificio Condominio Parque Santander Teléfono: +571 307 62 00 www.foncep.gov.c,o

MEJOR PARA TODOS

g Al río DiA mema DE BOGOTÁ PC.

C.Antrait y l'asen.

1.4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION

De conformidad con la necesidad planteada en el presente estudio, relacionada en contratar los servicios profesionales de una persona natural o jurídica para realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental del contrato que resulte del proceso de selección abreviada de menor cuantía SAMC-008-2019, que tiene por objeto: "CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, NO REAJUSTABLES, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA, CONSISTENTES EN LAS OBRAS MINIMAS Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA CALLE 32 N° 16-07 BARRIO ARMENIA — LOCALIDAD TEUSAQUILLO-BOGOTA D.C", en el presente estudio y teniendo en cuenta el presupuesto oficial se está ante un proceso de contratación que no excede el 10% de la menor cuantía, razón por la cual se adelantará de conformidad con el contenido del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, artículo 2 Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto el 1082 de 2015, que a la letra dice: "...aplicable a todos los objetos de contratación cuando el presupuesto oficial del contrato sea inferior o igual a la mínima cuantía de la Entidad Estatal, sin importar la naturaleza del contrato".

El anterior discernimiento en aplicabilidad al instructivo de Colombia Compra Eficiente que considera que hay concurrencia de concurso de méritos y mínima cuantía cuando (a) el presupuesto del proceso de contratación es menor o igual que la mínima cuantía de la entidad estatal; (b) el objeto del proceso de contratación es la selección de consultores o proyectos, de conformidad con el numeral 3 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, que en concordancia con la definición de contrato de consultoría que introduce el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, ..."Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos..., el principio de economía busca que en la selección del contratista la entidad estatal cumpla y establezca los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable , con austeridad de tiempo, medios y gastos. "En consecuencia dado que la selección de mínima cuantía es especial para cualquier objeto y permite una mayor economía en el trámite del Proceso de Contratación, en caso de concurrencia del concurso de méritos y de mínima cuantía, Colombia Compra Eficiente considera que la modalidad de selección aplicable es la de mínima cuantía." (Sub línea fuera de texto)

Por lo anterior, la modalidad de selección aplicable en relación con el presupuesto como único factor determinante, es la mínima cuantía. (Manual de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía Colombia Compra Eficiente).

El artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, establece:

"La Entidad Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener lo siguiente: La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios. Las condiciones técnicas exigidas. El valor estimado del contrato y su justificación. El plazo de ejecución del contrato. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación".


MEJOR OSI::; A OD D O S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ ac.

,.s.ENtm

En todo caso la verificación de los requisitos enunciados en la norma en cita, se hará exclusivamente en relación con el proponente con el precio más bajo. En caso que éste no cumpla con los mismos, procederá la verificación del proponente ubicado en segundo lugar y así sucesivamente. De no lograrse la habilitación, se declarará desierto el proceso.

1.5. CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR

Publicación de la invitación 17 de septiembre de 2019

SECOP II Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co

Plazo para presentación de observaciones

18 de Septiembre de 2019 HASTA LAS

04:00 P.M.

Presentación de observaciones por parte de los interesados


Respuesta a las observaciones 20 de SEPTIEMBRE de 2019 04:00 PM

SECOP II Portal Único de Contratación www.colombiacom•ra e ov.co

Cierre del proceso o plazo máximo para presentar propuesta

23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 a las 11:00 a.m. SECOP II Portal Único de

Contratación


Verificación de los requisitos habilitantes de las propuestas

24 de Septiembre deFONCEP 2019 FONCEP

Traslado del informe de evaluación y presentación de observaciones y subsanaciones por parte de los proponentes

26 de Septiembre de 2019


Plazo para subsanar 27 de Septiembre de 2019 hasta las 4.00 Pm.


Respuesta Observaciones y publicación de la Comunicación de Aceptación 30 de Septiembre

de 2019


FONCEP - Sede Principal: Carrera 6 Nro. 14-98 Edificio Condominio Parque Santander Teléfono: +571 307 62 00 www.foncep.gov.co PARA TODOS

ALGALIA MAYOR DE socarÁ ac

Fo.34.41,exuntrna Etenirm

de la Oferta.

1.6. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR

El contrato que emane del presente proceso de selección será uno de interventoría.

1.7. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN

De conformidad con lo dispuesto especialmente en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, la propuesta más favorable para la entidad será aquella que cumpla con los requisitos de la invitación y ofrezca el precio más bajo

CRITERIO CALIFICACIÓN

JURÍDICA Verificación requerimientos jurídicos Habilitado / No habilitado

TÉCNICA Experiencia Acreditada / Experiencia equipo de trabajo Habilitado / No habilitado

Las personas interesadas en presentar propuesta deberán cumplir o presentar los siguientes requisitos mínimos habilitantes:

1.8. CONCEPTO HABILITANTE JURÍDICO

1.8.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

Debe contener la oferta la carta de presentación de la propuesta, suscrita por el Representante Legal o la persona autorizada del oferente y del Profesional de las áreas de Arquitectura o Ingeniería civil, que avale la presentación de la propuesta con la suscripción de la misma, anexando los documentos indicados que acrediten la calidad de profesional en las áreas de Arquitectura o ingeniería.

1.8.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Para las personas jurídicas se debe anexar a la oferta, el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio, expedido con una antelación no mayor a 30 días de la fecha de presentación de la propuesta, cuya actividad económica esté relacionada con el objeto del contrato así mismo en el objeto social se debe establecer claramente la prestación del servicio de prestación del servicio de interventoría técnica, administrativa, financiera en obras de mantenimiento y/o reparaciones locativas y/o remodelación y/o restauración de bienes de interés cultural, en el que se pueda verificar que la vigencia de la sociedad no es inferior al plazo de duración del contrato y un (1) año más. En el evento de actuar en calidad de apoderado debe acreditar el respectivo poder.

)1.. FONCEP - Sede Principal: 'Carrera 6 Nro. 14-98 Edificio Condominio Parque Santander Teléfono: +571 307 62 00 www.foncep.gov.co

soGoTA PA541-0D11

ALGALDIA MAYOR DE BOGOTÁ GC

1-1,ILNJA

nneream.

En caso de que el proponente sea una persona natural sin establecimiento de comercio y que preste servicios inherentes a las profesiones liberales, deberá allegar fotocopia de Cedula de Ciudadanía, Matricula Profesional y el respectivo certificado de antecedentes de la tarjeta.

1.8.3 DOCUMENTO DE IDENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL

Se debe anexar copia del documento de identidad del oferente, o del representante legal de la persona jurídica y / o del apoderado en el caso que se requiera, así como del profesional que da aval a la oferta

1.8.4 CERTIFICACIÓN OBLIGACIONES PARAFISCALES

Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de los pagos al sistema de Seguridad Social de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a la fecha de la presentación de la OFERTA, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el correspondiente operador a través del cual el oferente realiza el pago de la planilla integrada de liquidación de aportes, y los parafiscales a través de certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato.

1.8.5 ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la República de Persona Natural y/o Jurídica (Representante Legal y Proponente).

1.8.6 BOLETÍN DE RESPONSABLE FISCALES

Certificado de boletín de responsable fiscales, expedido por la Contraloría General de la República, vigente del representante legal y de la empresa en caso de ser personas jurídicas.

1.8.7 ANTECEDENTES JUDICIALES

Certificado de antecedentes judiciales, expedido por la policía nacional de la persona natural o del representante legal según sea el caso.

1.8.8 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO, RUT

1.8.9 REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA RIT

1.8.10 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

GARANTÍA AMPARO CUBRIMIENTO SUFICIENCIA TERMINO PROCE DIMIEN TO

Garantía de Seriedad de

Seriedad de la

No ampliación de plazo de la garantía de seriedad cuando el Mínimo 10%

Desde la presentación

Artículo 47 y

FoNcEP - Sede Principal: Carrera 6 Nro. 4-98 Edificio Condominio Parque Santander Teléfono: +571 307 62 00 www.foncep.gov.co

MEJOR

ALCALDÍA MAYOR DE socarA

SACILSOA 4 ~se

s. 0...m.

la Oferta Oferta plazo de adjudicación o firma del contrato es prorrogado_ (no

del valor de la oferta

de la oferta y

siguient es del

superior a 3 meses). hasta la aprobación

CPACA

Retiro de oferta, después del de la cierre. geranfie

de No suscripción del contrato cumplimiento

del contrato No otorgamiento de póliza de cumplimiento.

El proponente deberá allegar garantía de seriedad de la oferta, la cual debe constituirse por la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial del proceso. Dicha garantía debe estar constituida a favor del FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES — FONCEP, con una vigencia de tres (3) meses contados a partir de la fecha de presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual, debe estar referida al presente proceso de contratación y estar firmada por el proponente y por quien emita dicha garantía.

NOTA: La Garantía de seriedad de la oferta presentada en la propuesta debe contar con el respectivo comprobante de pago de la prima o recibo de caja donde conste el pago de la misma.

Si la oferta se presenta en forma conjunta, es decir, bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el tomador de la garantía de seriedad de la propuesta deberá ser todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y desagregar el porcentaje de participación de los integrantes

1.8.11. IMPRESIÓN MEDIDAS CORRECTIVAS

De conformidad con lo establecido en el artículo 183 de la ley 1801 de 2016, la persona natural proponente o el representante legal o alguno de sus socios de la persona jurídica proponente o integrante del proponente plural no deberá encontrarse reportado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional de Colombia como infractos de la citada ley.

En virtud de lo anterior los proponentes así deberán manifestarlo a través del cuestionario de la plataforma electrónica SECOP II. En todo caso el FONCEP se reserva el derecho de verificarlo dispuesto en el párrafo anterior.

1.8.12. FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

A. Conflicto de intereses No podrán presentar Ofertas en el Proceso de Contratación:

1. Los Proponentes que sea controlados o ejerzan control sobre el contratista objeto de interventoría.

Los proponentes que hayan participado en la preparación o ejecución del proyecto al cual se hará interventoría. Asimismo, quienes hayan participado directa o indirectamente en la

FONCEP - Sede Principal: Carrera 6 Nro. 14-98

dificio Condominio Parque Santander Teléfono: +571 307 62 00 www.foncep.gov.co

59G0TA MEJOR PARA TODOS

meALDIA MAYOR DE BOGOTÁ DO.

twummg, werr. —

elaboración de los estudios de estructuración del Contrato principal, ni en la estructuración, en cualquiera de sus etapas del presente Proceso de Contratación, ni quienes hayan trabajado como asesores o consultores para la elaboración de los mismos en los últimos dos años contados hasta la fecha de expedición del acto de apertura del presente Proceso de Contratación, ya sea en calidad de funcionarios públicos o contratistas.

2. Los proponentes que tengan entre el equipo de trabajo personas que hayan tenido dentro de los dos años anteriores a la fecha de apertura del presente Proceso de Contratación, vinculación laboral o contractual con El FONCEP o con el Adjudicatario del Contrato principal.

Los proponentes que actualmente adelanten la ejecución de cualquier contrato de manera conjunta bajo una estructura plural; o sean socios del Contratista objeto de interventoría, con excepción de las sociedades anónimas abiertas.

Para la anterior finalidad, deberán entregar el formato de compromiso anticorrupción suscrito por el Representante Legal.

1.8.13. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PERSONAS JURÍDICAS

Si el proponente es una persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, deberá comprobar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio.

Cuando se trate de personas jurídicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán comprobar su existencia y representación legal de conformidad con las normas de su país de origen, atendiendo lo establecido en el Pliego de Condiciones para la presentación de documentos expedidos en el extranjero.

El Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, en el cual se constate la vigencia de la sociedad, la cual no podrá ser inferior al término de ejecución del contrato y un (1) año más; las facultades del representante legal y su objeto social.

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales o promesa de sociedad futura, cada sociedad integrante de los mismos, deberá comprobar su existencia y representación, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio, el cual deberá contener la información y cumplir las mismas exigencias anteriormente citadas.

La fecha de expedición no podrá ser superior a treinta (30) días calendario anteriores a la estipulada como fecha límite para presentar propuestas. En caso de prórroga del plazo del cierre del presente proceso, el certificado tendrá validez con respecto a la primera fecha de cierre.

Si la propuesta fuere suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal que se encuentre abierta en Colombia y/o por el representante de ésta, deberá acreditarse la capacidad jurídica de la sucursal y/o de su representante mediante la presentación del original del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de la ciudad de la República de Colombia en la cual se encuentre establecida la sucursal, cuya fecha

FONCEP - Sede Principal: Carrera 6 Nro. 14-98 Edificio Condominio Parque Santander Teléfono: +571 307 62 00 www.foncep.gov.co PARI3/441-0DÓ1

1 Los proponentes deberán indicar si su participación es a título de consorcio o de unión temporal, en el caso de la unió temporal señalando los términos y extensión de la

.55 ONCEP - Sede Principal: Carrera 6 Nro. 14-98

Oficio Condominio Parque Santander Teléfono: +571 307 62 00 www.foncep.gov.co '

pigGOTA MEJOR PARA TODOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ tic

de expedición deberá ser dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación de la Propuesta.

Las personas jurídicas extranjeras deberán cumplir los siguientes requisitos:

Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deberán acreditar su existencia y representación legal, con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido a más tardar dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, en el que conste su existencia, su fecha de .constitución, objeto, vigencia, nombre del representante legal, o de la(s) persona(s) que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directivo que le faculte expresamente.

1 Acreditar que su objeto social incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

2 Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante Legal en Colombia, de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y las demás disposiciones que regulan el tema, cuando sea del caso.

Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que acredita la existencia y representación, o si este tipo de certificados no existen de acuerdo con las leyes que rijan estos aspectos en el país de origen de la persona jurídica, la información deberá presentarse en documento independiente expedido por una autoridad competente de tal país o en su defecto, en documento expedido por el máximo órgano directivo de la persona jurídica. Las personas jurídicas extranjeras que se encuentren dentro del supuesto de hecho señalado en este párrafo, deberán declarar que según la legislación del país de origen, las certificaciones o información no puede aportarse en los términos exigidos en este Pliego, tal como lo dispone el artículo 177 del Código General del Proceso.

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia acreditará su existencia mediante la presentación de la copia de su pasaporte o del documento que fije su residencia temporal o permanente en Colombia, junto con el documento que acredite su calidad de Arquitecto o Ingeniero Civil, título debidamente convalidado en Colombia.

1.8.14. CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

Se admitirá la participación de consorcios y uniones temporales cuyos integrantes deberán cumplir las condiciones señaladas en la Ley, condiciones específicas que deberá indicar en su oferta.

Los miembros del consorcio o unión temporal deberán señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos. El documento constitutivo de la unión temporal o consorcio no podrá ser anterior a treinta (30) días calendario de la fecha de cierre del proceso de selección y deberá cumplir con los siguientes requisitos:

ALCA I_DiA MAYOR DE 80GOTÁ LIG

participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones — FONCEP. Se deberá designar un representante del consorcio o de la unión temporal, el cual no podrá ser reemplazado sin la autorización expresa y escrita de cada uno de los integrantes que la conforman. La duración del Consorcio o de la Unión Temporal deberá cubrir el plazo de ejecución del contrato, su liquidación y un (1) año más. Ningún integrante del consorcio o de la unión temporal, podrá formar parte de otros proponentes que participen en el presente proceso de selección, ni formular propuesta independiente. Se deberá indicar el nombre del consorcio o unión temporal, el cual no podrá ser modificado dentro del proceso. En el evento que resultare adjudicatario, este será tenido en cuenta para la celebración del contrato y deberá corresponder con la identificación tributaria del proponente asociativo. Las autorizaciones que los órganos de dirección otorguen a los representantes legales de las sociedades integrantes de una propuesta conjunta deben cubrir como mínimo el presupuesto oficial del proceso. Los integrantes del consorcio o unión temporal deberán cumplir, individualmente, con los requisitos establecidos como persona natural o jurídica según sea el caso

1.8.15. DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Todos los documentos públicos otorgados en países no miembros del Convenio de La Haya de 1961 y los privados otorgados en cualquier país extranjero, tendientes a acreditar la existencia y representación legal, deberán presentarse consularizados y legalizados en la forma prevista en el artículo 251 del Código General del Proceso y el Artículo 480 del Código de Comercio. En el evento de documentos públicos, expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla.

1.8.16. AUTORIZACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/0 APODERADO

Cuando el representante legal de la persona jurídica se encuentre limitado para presentar propuesta o para contratar o comprometer a la sociedad, deberá anexar la AUTORIZACIÓN del órgano social correspondiente, que lo autorice para presentar la propuesta y suscribir el contrato en el caso que le sea adjudicado.

Si el proponente actúa a través de un representante o apoderado, deberá acreditar mediante documento legalmente expedido, que su representante o apoderado está expresamente facultado para presentar la propuesta y firmar el contrato respectivo.

1.8.17. Certificación bancaria

1.9. CONCEPTO HABILITANTE TÉCNICO

1.9.1. Experiencia Acreditada.


ALCALDÍA mAyoR DE BOGOTÁ DC,

La experiencia el oferente sea persona natural o jurídica, deberá acreditarse con la certificación (es) en proyectos (contratos certificados) cuyo objeto esté relacionado con la prestación del servicio de INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA EN OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/0 REPARACIONES LOCATIVAS Y/0 REMODELACIÓN Y/0 RESTAURACIÓN DE INMUEBLES.

El proponente debe relacionar en el anexo correspondiente (anexo No. 1) los contratos y/o certificaciones que pretenda hacer valer en la evaluación de su propuesta, y el objeto de los mismos.

Cuando no exista certificación del contrato, el proponente deberá anexar copia del contrato y de los documentos soportes tales como acta de liquidación y/o factura de pago, que pruebe su ejecución.

La entidad se reserva la facultad de verificar la información que aporten los oferentes.

1.9.2. Experiencia del equipo de traba¡o

La experiencia del equipo de trabajo se evalúa para los integrantes del equipo de trabajo referenciados a continuación, de acuerdo con la hoja de vida y la participación certificada en proyectos donde haya prestado servicios de interventoría a contratos relacionados con el objeto del presente (Anexo 1. Recurso Humano), se verificará experiencia del equipo de trabajo así:

INTEGRANTES EQUIPO DE TRABAJO

FORMACION EXPERIENCIA DEDICACIÓN

DIRECTOR DE INTERVENTOR ÍA

'Título Experiencia profesional

20%

Profesional en: general certificada: de Arquitectura, y/o

Ingeniería Civil mínimo seis (6) años.

'Título de

Experiencia profesional especialización v/o maestría en:

específica certificada Restauración, y/o conservación, y/o mantenimiento de edificaciones, y/o gestión de proyectos y/o planeación.

como Director de Interventoría en mínimo cuatro (4) proyectos en modalidades de: mantenimiento y/o remodelación y/o restauración;

RESIDENTE DE INTERVENTOR ÍA

'Titulo Experiencia profesional 100% Profesional en: general certificada: de

Arquitectura, y/o mínimo seis (6) años.

Gr FONCEP - Sede Principal: \ Carrera 6 Nro. 14-98

dificio Condominio Parque Santander Teléfono: +571 307 62 00 www.foncep.gov.co

4P

MEJOR MEJOR PARA TODOS


INTEGRANTES EQUIPO DE TRABAJO

FORMACION EXPERIENCIA DEDICACIÓN

Ingeniería Civil Experiencia profesional específica certificada como Director de Interventoría en mínimo cuatro (4) proyectos en modalidades de: mantenimiento y/o remodelación y/o restauración;

INGENIERO DE REDES ELECTRICAS Y/0 SANITARIAS

*Título

Experiencia profesional

10%

Profesional en: Ingeniería civil y/o Ingeniería eléctrica y/o hidrosanitaria y/o sanitaria.

general certificada: de mínimo tres (3) años.

Título de

Experiencia profesional específica certificada como ingeniero de redes

especialización en mínimo dos (2)

y/o maestría en: proyectos en modalidades de: mantenimiento y/o remodelación y/o restauración.

Redes sanitarias y/o eléctricas,

PROFESIONAL ADMINISTRATI VO

*Título

Experiencia profesional

10%

Profesional en: Contaduría y/o Ciencias Económicas y/o Finanzas o afines.

general certificada: de mínimo dos (2) años, en el área profesional.

Para efectos de a verificación de los anteriores perfiles y experiencia requeridos, deben presentarse dentro de la oferta las hojas de vida y todos y cada uno de los documentos soportes.

REQUISITO ECONÓMICO HABILITANTE.

El factor de selección para el presente proceso y que se constituye en la propuesta más favorable para la Entidad, es la propuesta que presente el precio más bajo.

La entidad revisará las ofertas económicas y verificará que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. (Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Decreto 1082 de 2015)

FONCEP - Sede Principal: Carrera 6 Nro. 14-98 Edificio Condominio Parque Santander Teléfono: +571 307 62 00 www.foncep.gov.co PA RE:-,

ALCALDIA mima DE BOGOTÁ ac.

~y, w '4

PARÁGRAFO: La entidad Estatal puede solicitar a los proponentes subsanar inconsistencias o errores siempre y cuando la corrección de las inconsistencias o de errores no represente una reformulación de la oferta.

Presentación del ANEXO No. 2 PROPUESTA ECONÓMICA

(Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015)

1.10. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA

De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.3. Del Decreto 1082 de 2015, la Entidad rechazará las propuestas en los siguientes eventos:

Que la propuesta económica sobrepase el valor del presupuesto oficial del proceso. Cuando el oferente no incluya en su propuesta la oferta económica o que no esté debidamente firmada por el Representante Legal u oferente persona natural o no esté diligenciada de conformidad con las condiciones del proceso y la plataforma SECOP II. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Constitución Política, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y en las demás disposiciones legales vigentes. Cuando la propuesta se presente de forma extemporánea. Cuando los documentos necesarios para la comparación de la propuesta, presenten enmendaduras o correcciones que no aparezcan debidamente autorizadas con la firma del proponente o la de quien suscriba el documento. Cuando la propuesta se presente con condicionamientos para la adjudicación. En los demás eventos señalados como causales de rechazo en la ley. Cuando el oferente no incluya en su propuesta la oferta económica debidamente firmada por el Representante Legal u oferente persona natural. Cuando la propuesta presente datos tergiversados o alterados que afecten la comparación objetiva de la misma. Cuando la propuesta sea incompleta u omita información relevante para su comparación. Cuando el objeto social del oferente no tenga una relación con el objeto del proceso de selección.

I) Cuando el mismo oferente presente varias propuestas con valores diferentes entre sí. m) En los demás casos dispuestos en la presente invitación o en la Ley

1.11. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO

El proceso se declarará desierto dentro del plazo previsto para adjudicar, bajo las siguientes consideraciones:

Cuando entre las propuestas presentadas no se logre adjudicar a ningún oferente, ya sea porque las propuestas no cumplan con las condiciones para ser adjudicatarias, porque no se presenten ofertas, o por cualquier otra causa que impida la selección objetiva. Cuando no se presenten oferentes al proceso de selección.

CAPITULO II


pC2GOTA MEJOR PARA TODOS

ALCAUDIA Y DE BOGO

CONDICIONES CONTRACTUALES

2.1. PLAZO DE EJECUCION

El contrato a suscribir tendrá un plazo de ejecución de TRES (3) MESES calendarios contados a partir de la suscripción del acta de inicio, que estará acorde y deberá coincidir con el inicio del contrato de obra, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo.

2.2. VALOR Y FORMA DE PAGO

2.2.1. VALOR

El valor estimado del contrato que se adjudique será hasta por la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($25.000.000) Incluido el IVA, todos los impuestos, las obligaciones y costos directos e indirectos que se generen en la ejecución del mismo.

Los compromisos derivados del presente proceso se respaldan con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 477 de 20 de agosto de 2019 con cargo al rubro Instrumentación de la política pública Pensional del Distrito código 3-3-1-15-07-44-0977-192, por parte del responsable del presupuesto del FONCEP.

PARAGRAFO: Los proponentes deben ofertar, de conformidad con lo indicado en el formato de oferta económica teniendo en cuenta que la oferta no puede sobrepasar el presupuesto oficial del proceso, so pena de que la propuesta SEA RECHAZADA.

2.2.2. FORMA DE PAGO

Se pagará el valor del contrato que resulte adjudicado en el proceso en TRES (3) PAGOS PARCIALES contra informe de actividades que evidencie el corte parcial de entrega de obra, de la siguiente manera:

Un PRIMER PAGO equivalente hasta por el SESENTA (60%) por ciento del valor del contrato, contra actas de corte de obra debidamente aprobadas por la interventoría, una vez se ejecute un sesenta (60%) por ciento de avance de la obra respecto al cronograma de obra aprobado, objeto del contrato principal, previa presentación del acta de recibo a satisfacción de la obra y certificación expedido por el interventor del contrato.

Un SEGUNDO PAGO equivalente hasta por el TREINTA (30%) por ciento del valor del contrato, contra el acta de corte final de obra, debidamente aprobada por la interventoría, una vez se haya ejecutado el cien (100%) por ciento de las obras objeto del contrato principal, previa presentación del acta de recibo a satisfacción de la obra expedido por el supervisor y certificación expedido por el supervisor del contrato, con previo cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato.

Un TERCER PAGO equivalente al DIEZ (10%) por ciento del valor del contrato, contra el acta sujeto a la suscripción del acta de liquidación del mismo, con previo cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato.


MEJOR PARA TODOS

II' FONCEP - Sede Principal: barrera 6 Nro. 14-98 Edificio Condominio Parque Santander Teléfono: +571 307 62 00 www.foncep.gov.co

Los pagos serán cancelados en pesos colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que el contratista señale, que sea titular y certifique, en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos de ley.

BOGOTÁ

MEJOR PARA TODOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA tu.

v

Los pagos se efectuarán en pesos colombianos dentro de los 15 días calendarios siguientes a su presentación.

Documentos que se requieren adjuntar para el primer pago se requiere:

Copia del contrato de obra Copia del contrato de interventoría Copia del certificado de Disponibilidad Presupuestal para interventoría Copia del Certificado de Registro presupuestal para interventoría. Comunicación de aprobación de la póliza para interventoría. Acta de inicio del contrato de obra. Factura (régimen Común) o Cuenta de cobro (Régimen Simplificado) Resolución de facturación vigente. Certificado de pago de parafiscales expedido por el revisor fiscal o representante legal (Régimen Común) así como los propios del SENA, ICBF y caja de Compensación familiar de conformidad con lo establecido en la norma vigente. Planillas de pago de seguridad social (régimen simplificado) Certificación de cuenta bancaria Acta parcial o total de entrega y recibo a satisfacción de obra suscrita por el interventor del contrato. Certificación de cumplimiento debidamente firmada por el interventor.

A partir del segundo pago se requiere:

Factura (régimen Común) o Cuenta de cobro (Régimen Simplificado) Resolución de facturación vigente. Acta parcial o total de entrega y recibo a satisfacción de obra suscrita por el interventor del contrato. Certificado de pago de parafiscales expedido por el revisor fiscal o representante legal (Régimen Común) así como los propios del SENA, ICBF y caja de Compensación familiar de conformidad con lo establecido en la norma vigente Planillas de pago de seguridad social (régimen simplificado) Acta parcial o total de entrega y recibo a satisfacción de obra suscrita por el interventor del contrato. Certificación de cumplimiento debidamente firmada por el interventor. Acta de liquidación en el caso del último pago

Nota: Para el recurso humano solicitado en las especificaciones técnicas tanto habilitante como no habilitante, el contratista deberá presentar en caso de no tenerlos vinculados en la planilla de aportes, un certificado debidamente firmado por el representante legal, en el cual certifique que dicho personal se encuentra realizando los aportes correspondientes por el valor asignado en la propuesta presentada

•

ALCALDfA MAYOR ra BOGOTÁ CC.

144..:1110A W.m.t.hrtat 1-2.5nneaw

C..1. Ibilosims

Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago, el término para éste, sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras en el pago originadas por la presentación incorrecta de los documentos requeridos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de naturaleza alguna.

2.3. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el Gobierno Nacional, Distrital, por el FONCEP y demás disposiciones pertinentes. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social integral y aportes parafiscales, según corresponda, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la Ley 828 de 2003, en la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 del 5 de marzo de 2003 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen. Para la realización de los pagos el contratista deberá presentar junto con cada factura o su documento equivalente, la constancia de cumplimiento de dichas obligaciones; cumplimiento que verificará y del cual dejará constancia escrita al FONCEP, a través del supervisor del contrato, durante toda la ejecución y al momento de realizar la liquidación del contrato, cuando haya lugar. En el plazo establecido en el contrato y una vez se le entregue copia del mismo deberá constituir la(s) garantías(s) pactada(s). De igual manera mantenerla (s) vigentes en los términos establecidos en el respectivo contrato. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al Supervisor del contrato. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad del FONCEP, y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada. Cumplir las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le comunique al FONCEP por conducto del Supervisor del contrato. Cumplir con el objeto contractual con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del Contratista con el FONCEP. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. Que con la firma del contrato el contratista declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el Estado, consagradas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y Decreto 1082 de 2015, ni en conflicto de intereses frente al FONCEP, ni en las demás disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la materia. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato. Conocer y aplicar durante la ejecución de sus obligaciones contractuales, las Políticas de seguridad de la información del FONCEP, "Aplicable a proveedores y terceros" y "De uso apropiado de los activos de información".


MEJOR ¿sp,.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DO

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan y mantener informado sobre el desarrollo de las actividades puestas bajo su responsabilidad al Supervisor del contrato. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. Desarrollar el objeto acorde con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato. El contratista deberá acogerse a las políticas institucionales relacionadas con la separación y embalaje de residuos reciclables, residuos peligrosos y demás socializados en el PIGA, con el fin de reducir impactos ambientales negativos. Suscribir el acta de inicio

2.4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

El Contratista debe cumplir con cada una de las siguientes obligaciones específicas durante la ejecución del contrato:

Cumplir con lo establecido en los numerales del 82 al 86 de la Ley 1474 de 2011, respecto al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico, del objeto contractual del proceso de obra objeto de la interventoría y las actividades planteadas en el mismo. Suscribir junto con el contratista de obra y el FONCEP, el acta de inicio del contrato de obra, una vez se de aprobación de la garantía única, por parte de la entidad y previo a la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos de recurso humano presentados por el contratista de obra, así como la verificación de los factores de calidad ofrecidos por el contratista de obra; documentos que debe hacer parte integra del contrato tanto de obra como de interventoría, se aclara que esta acta de inicio reposara en original en la carpeta del contrato de obra. Verificar que el contratista de obra mantenga durante toda la ejecución de las actividades contratadas, el equipo de trabajo ofrecido en la propuesta y solicitar la sustitución de cualquiera de ellos, en caso de que no cumplan con los requisitos exigidos por la Entidad, o que su desempeño no sea el adecuado. De igual manera en caso fortuito o de fuerza mayor que sea necesario generar el cambio de algún personal de obra, el interventor velara porque dicho cambio se haga de manera inmediata y el personal nuevo presentado cumpla con los mismos o superiores requisitos expuestos para el personal de obra. Revisar y avalar el cronograma y programación de obra inicial presentado por el contratista de obra, solicitando en caso de ser necesario ajustes para la correcta ejecución de las actividades del contrato en el plazo estipulado para ello. Dicho cronograma debe ser allegado a la interventoría dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, para que la interventoría lo revise y entregue corregido en un plazo máximo de dos (2) días hábiles. El cronograma y programación final deben ser adjuntados tanto al informe de pago de obra, como de interventoría, y los ajustes y cronogramas iniciales, serán anexados al informe de pago de la obra, de manera tal que se evidencie sus modificaciones o ajustes. Verificar y avalar los modelos y formatos presentados por el contratista y requeridos para el desarrollo de las actividades complementarias y de obra propuestas en el contrato de obra.


BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

o ALCALDÍA MAYOR DE s000rÁ

IYAROM

Solicitar, evaluar y avalar el Plan de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el trabajo, garantizando que el mismo cumpla con lo exigido en materia ambiental, social y técnica conforme a la normativa vigente para estos. Verificar que el contratista cumpla con lo referente a la identificación del personal en obra, y el correcto y constante uso de los elementos de protección personal (EPP) correspondientes, a través de visitas de inspección que realizara como mínimo una vez al mes y de las cuales generará un informe en el que se indicaran los aspectos evidenciados en dicha inspección y relacionados tanto con el personal como con el desarrollo de la obra. Verificar que el contratista cumpla a cabalidad lo dispuesto en el contrato de obra y su correspondiente anexo técnico y estudios previos. Convocar y asistir a las reuniones de seguimiento, de las que deberá elaborar actas de reunión donde se evidencie los avances o situaciones presentadas durante la ejecución. Verificar que las actividades realizadas se ejecuten conforme a lo indicado en el anexo técnico del proceso de obra y la oferta presentada por el contratista. Estudiar, analizar, evaluar y aprobar los Análisis de Precios Unitarios de las actividades No Previstas, que surjan con ocasión al desarrollo del contrato y elaborar su correspondiente acta. Verificar y presentar a la entidad para su aprobación las cantidades e ítems no previstos, soportando con los análisis de los APU correspondientes. Analizar, conceptuar y autorizar los cambios técnicos que, por razones de modo, tiempo, lugar y necesidades, deban realizarse durante la ejecución del contrato, siempre que tales cambios puedan realizarse sin necesidad de otrosí o adiciones, e informar dichos cambios a la Entidad, a través del Supervisor designado. Realizar las actividades necesarias que conduzcan al cumplimiento de todas las obligaciones técnicas, administrativas, contables, financieras y jurídicas y ambientales, por parte del Contratista, estipuladas en el contrato. Revisar, verificar y avalar memorias de calculo de las diversas actividades proyectas, se deberá presentar el acta elaborada por el contratista de obra, el acta levantada por la interventoría y el acta conjunta debidamente firmada por las dos partes tanto interventoría como contratista de obra, deberán sr presentadas tanto en medio físico como en medio magnético. Verificar y presentar a la entidad para su aprobación actas de menores y mayores cantidades, soportando en las memorias de cálculo de cada actividad. Elaborar, en el evento de ser necesario, conceptos técnicos que sean requeridos para dar continuidad a las actividades de obra proyectadas, garantizando que los mismos se encuentren acorde a las necesidades del inmueble y la normativa vigente para inmuebles declarados como Bienes de Interés Cultural, no obstante tratarse de obras mínimas que no requirieron de autorización para su ejecución. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista con referencia al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes Parafiscales, cuando haya lugar y el personal utilizado en la ejecución del contrato se encuentre debidamente incluido en planilla. En caso de que el personal utilizado cuente con cualquier otro tipo de vinculación se verificara que el contratista garantice que dicho personal se encuentra debidamente afiliado y realizando el aporte correspondiente. Anexar con cada corte de obra y al finalizar las labores contratadas, una certificación suscrita por el interventor, donde éste garantiza que las especificaciones, medidas y cantidades de los trabajos ejecutados y que se evidencian en las memorias de cálculos,

FONCEP - Sede Principal: Carrera 6 Nro, 14-98 Edificio Condominio Parque Santander Teléfono: +571 307 62 00 www.foncep.gov.co

MEJOR PARA TODOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ LIIC

fueron verificadas personalmente y en su totalidad, por la interventoría y que se encuentran conforme con lo contratado. Expedir para efectos de pago, certificación de cumplimiento de las obligaciones técnica, jurídicos, financieros y administrativas debidamente ejecutadas por el contratista de obra. La certificación de cumplimiento, expedida por el interventor, constituye la prueba de verificación y aprobación de las características y especificaciones de las obligaciones del contratista de obra y deberá ser allegada junto con el informe de pago del contratista, para proceder a su pago correspondiente.

Validar los informes de pago presentados por el contratista de obra sobre el grado de avance y ejecución de las labores contratadas, avances de la documento del impacto ambiental del proyecto, seguridad y salud en el trabajo e informe final de las mismas y allegarlos en original, a la Entidad, a través del Supervisor de la interventoría designado, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de los mismos por parte del Contratista, con la correspondiente certificación de cumplimiento técnico, jurídico, financiero, ambiental y contable emitido por la Interventoría y demás documentos soportes como informes mensuales, memorias de calculo y registros fotográficos. Tanto en medio físico como magnético. Solicitar a la Entidad, al menos con un mes de anterioridad, cualquier solicitud de prórroga, adición, suspensión y reinicio del contrato de obra, a efectos de prorrogar la vigencia de las Pólizas o tomar las medidas pertinentes, en caso de incumplimiento. Las actas de suspensión y reinicio requieren de la firma del ordenador del gasto, del Contratista, el Interventor y deberán suscribirse con las formalidades plenas de la contratación administrativa. Responder en los tiempos que corresponda, todo recurso y/o información que soliciten los Entes de Control, tanto para el contrato de obra, como para el contrato de interventoría. Los documentos requeridos deberán ser remitidos a la Entidad, a través del supervisor designado, dentro de los tiempos exigidos. Suministrar al Supervisor del contrato, cuando éste lo solicite; informes sobre cualquier aspecto del objeto del contrato. En caso de retraso, el interventor deberá avalar y presentar al FONCEP, un plan de contingencia para mitigar el retraso generado. Este plan debe estar debidamente suscrito por el contratista de obra. El interventor exigirá al contratista el cumplimiento de esta obligación, so pena de suscribir el plan de contingencia por el mismo. Elaborar y presentar a la entidad los informes necesarios en caso se evidenciar el incumplimiento total o parcial por parte del contratista respecto de actividades o en general del objeto contratado, dicho informe deberá incluir un análisis completo del grado de incumplimiento, así como de las recomendaciones o acciones de carácter técnico, jurídico, financiero y contable a implementar a fin de contrarrestar dicho incumplimiento. Dichos informes deben ser presentado debidamente firmados y soportados en evidencias físicas y/o contables, en medio físico y magnético, este ultimo debe venir debidamente protegido para evitar modificación alguna. Elaborar y suscribir junto con el Contratista, el Acta de Recibo Final de Obra, en el cual debe quedar constancia expresa del estado en que se entregan todas y cada una de las labores contratadas; igualmente deberá suscribir el acta de liquidación del contrato de obra. Constituir las garantías que se soliciten. Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que utilice en la ejecución del contrato, y en general, dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes al Sistema Integral de Salud, riesgos laborales,

F NCEP - Sede Principal: Carrera 6 Nro. 14-98 Edificio Condominio Parque Santander Teléfono: +571 307 62 00 www.foncep.gov.co

99GOTA MEJOR PARA TODOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ ot

HA At MM

pensiones y parafiscales, derivadas de la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar. Al finalizar el contrato, el contratista deberá presentar al FONCEP a través del supervisor del contrato un informe pormenorizado y detallado de la ejecución del mismo. El contratista deberá dar cumplimiento a la obligación de registro de informes, aprobaciones y demás requerimientos del SECOP II. Los contratistas deberán usar de forma racional, adecuada y responsables los recursos al servicio general, tales como energía, agua y papel. De la misma manera deberán apoyar las políticas institucionales relacionadas con separación en la fuente y demás socializados en el PIGA, con el fin de reducir impactos ambientales negativos. El contratista se compromete a responder por los bienes, inventarios y/o equipos que le sean puestos a su disposición para la prestación de servicios realizados, de acuerdo con el deber de cuidado y diligencia que le asiste como colaborador del Estado. Y las demás que correspondan según el contrato y las normas vigentes que reglamentan la materia.

2.5. OBLIGACIONES DEL FONCEP

Efectuar el pago de conformidad con las condiciones del contrato. Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista dentro del término del contrato. Suscribir las actas correspondientes al desarrollo del contrato tales como inicio, de corte de obra, parciales, final o terminación, liquidación o suspensión del mismo y las que haya lugar. Entregar los certificados de la prestación del servicio recibido Velar por el cabal cumplimiento del objeto del contrato. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, según corresponda. Informar por escrito y oportunamente a la Ordenadora del gasto y la Oficina Asesora Jurídica sobre el incumplimiento de las obligaciones del contrato, para efectos de tomar las acciones necesarias dentro del término legal Recibir toda la información que en medio físico y magnético, según corresponda, haya sido producida por el contratista en ejecución del contrato. Las demás establecidas en la normativa vigente aplicable al proceso y/o contrato.

2.6. GARANTÍA ÚNICA

En cumplimiento de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, el CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones — FONCEP, dadas las características de las actividades a realizar, y considerando que se trata de mantenimiento de un inmueble descrito en el presente documento, se solicita la GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO, o GARANTÍA BANCARIA A PRIMER REQUERIMIENTO, que ampare los siguientes riesgos:

GARANTÍA AMPARO CUBRIMIENTO SUFICIENCIA TERMINO PROCE DIMIEN

FONCEP - Sede Principal: Carrera 6 Nro. 14-98 Edificio Condominio Parque Santander Teléfono: +571 307 62 00 www.foncep.gov.co PARA TODOS


TO

Garantía única de cumplimiento

Cumplimien to del contrato

Perjuicios causados por incumplimiento parcial o total, Cumplimiento tardío o defectuoso, pago de multas y clausula penal, daños imputables al contratista por entregas parciales de obra, sin estar previstas,

Por el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato

Con una duración igual al plazo de ejecución del Contrato y seis (06) meses más, contados a partir de la suscripción del contrato.

Salarios, Prestacione s sociales e indemnizaci ones

Incumplimiento de obligaciones laborales del contratista derivadas de la Contratación de personal. No aplica para contratos ejecutados fuera del territorio nacional, con personal contratado con régimen jurídico diferente.

Por el CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato

con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (03) años más contados a partir de la suscripción del contrato

Calidad del Servicio

Perjuicios causados por deficiente calidad del servicio,

Por una cuantía equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato

, con vigencia igual al plazo de la garantía de Estabilidad de la obra del contrato principal (3 años)

Las garantías no podrán ser canceladas sin la autorización escrita de FONCEP. El CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener vigente las garantías a que se refiere el contrato.

Será a cargo del CONTRATISTA el pago oportuno de todas las primas y erogaciones de constitución y mantenimiento de las garantías.

En caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecución del contrato resultante, o en cualquier otro evento, el contratista se obliga a modificar la garantía única de acuerdo con las normas legales vigentes. Si el oferente a quien se adjudique el contrato, con ocasión de la adición, prórroga, suspensión o cualquier otra circunstancia que se presente durante la ejecución del contrato resultante, se niega a realizar la modificación de la póliza correspondiente, la entidad notificará de tal hecho a la compañía aseguradora que expidió la garantía que ampara la ejecución del contrato y coordinará con ésta, el mecanismo a fin de obtener la modificación de las garantías. Lo anterior por cuenta y riesgo del oferente al que se le adjudique el contrato, sin perjuicio de las sanciones o multas a que hubiere lugar.

k 2.7. INDEMNIDAD



ALCALDÍA tinfOR DE BOGOTÁ LIG

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, el CONTRATISTA, se obliga a mantener indemne al FONCEP de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones, las de sus subcontratistas o dependientes.

2.8. SUPERVISION

La supervisión de la ejecución del contrato estará a cargo Asesor Grado 4 de la Oficina Administrativa del Foncep, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 7 de la Resolución No. 00979 de 2016; o por quien designe el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. El supervisor será el intermediario entre el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones — FONCEP — y el contratista, y por su conducto se tramitarán todos los asuntos relativos al desarrollo del mismo.

2.9. SANCIONES

2.9.1. MULTAS

La mora por parte del CONTRATISTA en el cumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones del contrato, dará lugar a la aplicación de multas sucesivas por una suma equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de atraso y que, sumadas no superen el 10% del valor total del mismo.

El valor de las multas se descontará por la Entidad del saldo a favor del Contratista si lo hubiere, previa comunicación escrita al Contratista. Si no hay tal saldo se efectuará la respectiva reclamación ante la aseguradora que expidió la garantía única del contrato, en los términos y condiciones establecidos en el Código de Comercio.

El incumplimiento y la determinación del valor a pagar se acreditan ante la aseguradora con una comunicación suscrita por el Director de la Entidad. Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad adelantará las acciones pertinentes ante la jurisdicción competente cuando así se requiera.

Lo anterior salvo en el caso en que el Contratista demuestre que su tardanza o mora obedecieron a hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. Las multas se pactan sin perjuicio de que la Entidad pueda acudir a los mecanismos de compensación y a su cobro por vía judicial o mediante Jurisdicción Coactiva.

2.9.2. PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento por parte del Contratista de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, el Contratista pagará a la Entidad a título de pena, una suma equivalente al 20% del valor del contrato, suma que la Entidad, hará efectiva mediante cobro de la garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los saldos que adeude al contratista si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizada con la suscripción del Contrato; si esto no fuere posible se cobrará por vía judicial o por Jurisdicción Coactiva o por el mecanismo de la compensación. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios no cubiertos por la aplicación de dicha sanción.

2.10. DEBIDO PROCESO.


MEJOR PARA TODOS

LO,* MAYOR ce BOGOTÁ ac

En caso de mora en la ejecución y/o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, la Entidad adelantará el procedimiento administrativo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, con el objeto de garantizar el debido proceso allí mencionado.

2.11. CADUCIDAD

Previo requerimiento por escrito al Contratista, la Entidad declarará la caducidad del contrato, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo del Contratista que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, por la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en la Ley.

En caso de que la Entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado.

La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante continué inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro Contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar.

La declaración de la caducidad no dará lugar a indemnización del Contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento.

BEATRIZ HE NA MO A GONZALEZ SUBDIRECTORA FI ANCIERA ADMINISTRATIVA

Actividad Nombre Cargo Dependencia Firma

Proyecto Maria Fernanda Cuadros Ramírez Asesor Externo, Contratación Oficina Asesora Jurídica .,,,,Plageticicc

Revisó Victor Manuel Jaimes Sánchez Asesor Grado 4 Ofidna Administrativa

Ofidna Asesora Jurídica SIII4ÁN

Aprobó Angela María Artunduaga Tovar Jefe


9 (? GOTA MEJOR PARA TODOS

ALCALDÍA MAYOR D€ BocarA O.


5c?GOTA MEJOR PARA TODOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ Etc

FORMATO No. 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C. de del 2019

Señores:

Ciudad.

El suscrito de conformidad con lo requerido en la invitación FONCEP MIC-10 DE 2019, cuyo objeto es: "CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN QUE TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, NO REAJUSTABLES, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA, CONSISTENTES EN LAS OBRAS MÍNIMAS Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA CALLE 32 N° 16-07 BARRIO ARMENIA — LOCALIDAD TEUSAQUILLO-BOGOTA D.C"

En caso de resultar aceptada la propuesta presentada me comprometo a cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, de la oferta que presento, de los estudios previos, invitación pública y demás documentos, con la totalidad de las condiciones técnicas señaladas en los mismos.

Declaro, así mismo:

Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene participación en esta oferta o en el contrato que será el resultado de este proceso y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a dicha oferta. Que nos hemos familiarizado y hemos estudiado la Invitación a Presentar Oferta y demás documentos, así como las demás condiciones e informaciones necesarias para la presentación de la oferta, y aceptamos todos los requerimientos establecidos en dichos documentos. Así mismo manifestamos que el FONCEP facilitó de manera adecuada y de acuerdo con nuestras necesidades la totalidad de la información requerida para la elaboración de la propuesta, garantizando siempre la confidencialidad de la misma. Que nuestra oferta cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidas en los estudios previos, invitación pública y anexo técnico No. 1 así como demás documentos del Proceso. Igualmente, nos comprometemos a ejecutar el objeto del contrato y la totalidad de las obligaciones contractuales establecidas en el presente proceso. Que entendemos que el Contrato, conforme está definido en la Invitación a presentar oferta, incluye todos los impuestos, tasas o contribuciones directas o indirectas que sean aplicables, así como todos los costos directos e indirectos que se causen por labores de administración y las utilidades del contratista. Que no existe ninguna falsedad en nuestra Propuesta.




BoiL0 MEJOR PARA TODOS

o ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC,

HAciEwn -S

Que el (los) abajo firmante(s), obrando en nombre y representación del Proponente manifiesto (amos) que me(nos) obligo(amos) incondicionalmente a ejecutar el Contrato (Oferta y su aceptación), en los términos y condiciones previstos en la Invitación Pública. Que, de acuerdo con lo establecido en la invitación a presentar oferta, adjunto se anexa la documentación solicitada en el mismo. Que se acepta la evaluación a la oferta presentada y la aceptación del cumplimiento de las especificaciones técnicas referidas en el estudio, la oferta y la adjudicación, así como el cumplimiento del plazo del proceso y de la aceptación de oferta. Que, en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a suscribir y legalizar el contrato e iniciar la ejecución del contrato, en los plazos previstos en la presente invitación pública. Que, a solicitud del FONCEP me (nos) obligo (amos) a suministrar cualquier información adicional necesaria para la correcta evaluación de la propuesta. Que de manera libre y espontánea manifiesto que en el evento de resultar aceptada presente propuesta, renuncio (amos) a efectuar cualquier acción, reclamación o demanda en contra del FONCEP por hechos o circunstancias que conozco (conocemos) o he (mos) debido conocer por razón de las condiciones y exigencias que se establecieron en la Invitación a presentar oferta y en el contrato, y, que manifiesto (amos) aceptar en su totalidad. Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto(amos), que no me(nos) encuentro(amos) ni personal ni corporativamente, ni la sociedad que represento incurso(s) en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las normas legales, así mismo señalo que no me encuentro (o la(s) persona(s) por mi representada(s) no se encuentra(n) en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. Esta oferta es presenta por con cedula de ciudadanía No. y quien firma la carta de presentación y no tiene incompatibilidades o conflictos de interés con del FONCEP. Me comprometo a ejecutar el objeto y obligaciones contractuales en los términos establecidos en la Invitación Pública.

El (Los) abajo firmante(s) declaro (amos) que he (mos) recibido todos los documentos y anexos descritos en la Invitación a presentar oferta, así como las adendas a los mismos.

De ustedes atentamente,

NOMBRE DEL PROPONENTE: DIRECCIÓN: CIUDAD: TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: NIT: FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:

C.0

ALCALDIA MAYOR DE ROGOTÁ D.C.

FORMATO No. 2

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El suscrito, a saber: , identificado con la cédula de ciudadanía No , expedida en- , domiciliado y residente en- , en calidad de , que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesto la voluntad de asumir, de manera unilateral, la presente INVITACIÓN PÚBLICA, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que el FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES — FONCEP adelanta el proceso de MIC No. 10 DE 2019, para contratar

SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado Colombiano, y DEL FONCEP para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación y la responsabilidad de rendir cuentas.

TERCERO: Que EL PROPONENTE se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso y, en tal sentido, suscribe el presente compromiso anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS

EL PROPONENTE no dará u ofrecerá dinero u otra utilidad a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta.

EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor, o consultor, lo haga en su nombre.

EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:

No dar u ofrecer dinero u otra utilidad a los funcionarios del FONCEP, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan incidir en la aceptación de la propuesta.


5?GOTÁ MEJOR PARA TODOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DO

HÁTÁTA

No dar u ofrecer dinero u otra utilidad a los funcionarios de FONCEP durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en la presente contratación.

Así mismo EL PROPONENTE asume y reconoce expresamente, las siguientes consecuencias en el caso de incumplir el presente COMPROMISO o de cualquiera otra de sus obligaciones legales asociadas a las gestiones propias de la contratación estatal bajo su cargo:

Las consecuencias previstas en el Código Único Disciplinario o cualquier otra norma que la complemente, modifique, reforme o aclare. Las sanciones previstas en el Código Único Disciplinario o cualquier otra norma que la complemente, modifique, reforme o aclare. Las consecuencias y sanciones que surjan como resultado del proceso de responsabilidad fiscal que se inicie con fundamento en la aplicación de la Ley 610 de 2000, modificada por la Ley 1474 de 2011 o cualquiera otra norma que la complemente, modifique, reforme o aclare y el resarcimiento del detrimento patrimonial correspondiente, en los términos de la misma ley.

CLÁUSULA SEGUNDA. PAGOS REALIZADOS

EL PROPONENTE declara que para la elaboración y presentación de la presente propuesta ha realizado, o deberá realizar, únicamente los pagos que se generen para la presentación y conformación de la propuesta, incluyendo los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados, representantes, agentes o asesores, o a los empleados, representantes, agentes o asesores de otras empresas, tanto públicos como privados, así mismo en caso de resultar favorecida su propuesta EL PROPONENTE realizará únicamente los pagos correspondientes a la ejecución del contrato.

CLÁUSULA TERCERA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

EL PROPONENTE asume, con la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la invitación pública del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de , a los.., días del mes de de 2018

EL PROPONENTE:

(Nombre, número del documento de identificación y firma del proponente o su representante)

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÉS DE US REPRESENTANTES LEGALES.


•

BO GOTA

PA541-0DC5

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.

FORMATO No. 3

CERTIFICACIÓN DE PAGOS SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito Revisor Fiscal de (nombre de la empresa)

CERTIFICA

Que la (nombre de la firma) ha efectuado los pagos por concepto de aportes de los empleados de la misma, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), durante lapso que incluye los pagos correspondientes a los seis (6) meses anteriores a la expedición de la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

La presente certificación se expide con destino al Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP, a los ( ) días del mes de del año dos mil dieciocho (2018), en la ciudad de Bogotá D.C.

C.C. No. Tarjeta Profesional.

NOTA: SE PODRÁ PRESENTAR OTRO MODELO DE CERTIFICACION, SIEMPRE QUE INCLUYA LA INFORMACIÓN Y MANIFESTACIONES AQUÍ REQUERIDAS.


MEJOR

EXPERIENCIA GENERAL CERTIFICACION EMITIDA POR

CARGO CERTIFICADO

PERIODO CERTIFICADO


ANEXO No. 1

ANEXO TÉCNICO

HOJA DE VIDA RECURSO HUMANO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

NOMBRE:

C.C.

TITULO PROFESIONAL EN:

UNIVERSIDAD QUE OTORGA EL TITULO

FECHA DE GRADO

TARJETA PROFESIONAL N°

FECHA DE EXPEDICIÓN

TITULO ESPECIALISTA Y/0 DE POSTGRADO EN:


FECHA DE GRADO


BOGOTÁ

PARA CIR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ un.

EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR

PROYECTO CERTIFICADO

CARGO CERTIFICADO

PERIODO CERTIFICADO

Yo me comprometo a prestar mis servicios como durante la ejecución total del proceso N°

(La Hoja de Vida deberá venir firmada por el profesional.)

FIRMA:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOMBRE:

C.C.



FECHA DE GRADO



EXPERIENCIA GENERAL CERTIFICACIÓN EMITIDA POR PERIODO CERTIFICADO CARGO

CERTIFICADO


59GOTÁ MEJOR PARA TODOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.0

EXPERIENCIA ESPECIFICA

CERTIFICACIÓN EMITIDA POR

PROYECTO CERTIFICADO

CARGO CERTIFICADO

PERIODO CERTIFICADO



FIRMA:

INGENIERO DE REDES ELECTRICAS Y/0 SANITARIAS

NOMBRE:

C.C.



FECHA DE GRADO



TITULO ESPECIALISTA Y/0 DE POSTGRADO EN:

• FONCEP - Sede Principal: Carrera 6 Nro. 14-98 Edificio Condominio Parque Santander Teléfono: +571 307 62 00 www.foncep.gov.co

BoGoTA PAMODR



FECHA DE GRADO

EXPERIENCIA GENERAL CERTIFICACIÓN EMITIDA POR PERIODO CERTIFICADO CARGO

CERTIFICADO

EXPERIENCIA ESPECIFICA CERTIFICACIÓN

EMITIDA POR PROYECTO

CERTIFICADO CARGO

CERTIFICADO PERIODO

CERTIFICADO



FIRMA:

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

NOMBRE:

C.C.



ALCA LOW MAYOR DE BOGOTÁ GO

4401).



FECHA DE GRADO



CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES DE LA TARJETA PROFESIONAL

EXPERIENCIA GENERAL

CERTIFICACIÓN EMITIDA POR

PERIODO CERTIFICADO CARGO CERTIFICADO



FIRMA:


5c2GOTA MEJOR PARA TODOS

ANEXO 2

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA

_.

1

CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA PERSONA

NATURAL O JURÍDICA PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO QUE

RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN QUE TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR

BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, NO REAJUSTABLES, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA, CONSISTENTE EN LAS OBRAS MINIMAS

Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN EL INMUEBLE

UBICADO EN LA AVENIDA CALLE 32 N° 16-07 BARRIO ARMENIA — LOCALIDAD

TEUSAQUILLO-BOGOTA D.0

1

PARAGRAFO 1: Es importante aclarar que, para garantizar los principios de selección objetiva y pluralidad de los oferentes, la entidad al momento de evaluar las propuestas, tanto de Régimen Simplificado como las presentadas por personas pertenecientes al Régimen Común (Obligación tributaria de cobro de IVA), la valoración del menor precio se realizará antes de IVA, pero en todo caso los valores totales (propuesta económica más IVA) no podrá superar el presupuesto oficial total del proceso.

En el evento de recibir ofertas únicamente de proponentes del régimen común, se evaluarán los valores totales del proceso incluido el IVA.

Representante Legal


BOGOTA

PARA

Documents

INVITACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS...En caso de empate entre las propuestas económicas la Entidad aceptará y adjudicará a quien haya presentado primero la oferta. •