Embed Size (px)
Citation preview
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERÚ
Y
GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA FONDO PERÚ - ESPAÑA
PROGRAMA DE CONVERSIÓN DE DEUDA DE PERÚ FRENTE A
ESPAÑA
BASES DE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA
RESTRINGIDA N°001-2015/CE-MDSMM
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I. E. N 30993 CHARLES DARWIN,DEL NIVEL PRIMARIO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CCARANACC DISTRITO DE SAN
MIGUEL DE MAYOCC, PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA”
PRIMERA CONVOCATORIA
MARZO DEL 2015
SAN MIGUEL DE MAYOCC - CHURCAMPA – HUANCAVELICA- PERU
MUNICIPA
L ID
AD DIST RITAL
Municipalidad Distrital de San Miguel de Máyocc
Creado por Ley s/ n del 01/ 01/ 1875
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
2008 - 2018
Alcalde Prof. Máximo Sotomayor Zambrano
San Miguel de Máyocc 2008
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MIGUEL DE MAYOCC –
CHURCAMPA -HUANCAVELICA
| 2
GLOSARIO DE TERMINOS
FPE Fondo Perú - España
PROGRAMA Programa de Conversión de Deuda Externa de Perú frente a España. El
Programa ha sido aprobado mediante Decreto Supremo N° 070-2006-
EF.
COMITE BINACIONAL Comité Binacional Perú - España encargado de la dirección y
administración del FPE.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE MAYOCC
LEY Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N°
1017 y Modificaciones incorporadas por la Ley N° 29873 y el Decreto
Supremo N° 138-2012- EF y Anexos.
REGLAMENTO Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y Modificaciones
incorporadas por la Ley N° 29873 y el Decreto Supremo N° 138-2012-
EF y Anexos.
POSTOR Empresas Constructoras, Instituciones, Organizaciones de desarrollo
españolas y/o peruanas y consorcios u organizaciones entre ellas.
CONSORCIO Asociación de dos o más empresas constructoras, Instituciones u
organizaciones de desarrollo.
| 3
BASES GENERALES
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA RESTRINGIDA N°001-2015/CE-MDSMM
A partir de la decisión del Gobierno Español de promover las relaciones de cooperación
hispano - peruanas y de contribuir al desarrollo peruano, con fecha 04 de Octubre de 2006, los
Gobiernos de la República del Perú y del Reino de España acordaron la suscripción de un
"Programa de Conversión de Deuda de Perú Frente a España” (Programa). El objeto del citado
acuerdo es contribuir al crecimiento económico y al desarrollo social en el Perú a través de la
conversión de la deuda que el Perú tiene contraída frente a España, en proyectos de
desarrollo, prioritariamente en el Sector Educación.
Para tal efecto, el Programa, cuya suscripción fue aprobada por Decreto Supremo N° 070-
2006-EF, establece la constitución de un Fondo Perú - España (FPE) destinado a financiar
proyectos de desarrollo. Asimismo se establece un Comité Binacional Perú - España (Comité
Binacional) que se encargará de la dirección y administración de dicho Fondo.
En el marco del mencionado Programa, con fecha 26 de Noviembre del 2014, el Fondo (FPE)
suscribe con la Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc un Convenio Marco con el
objeto de fijar los lineamientos para la ejecución y desarrollo del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. N
30993 CHARLES DARWIN,DEL NIVEL PRIMARIO EN EL CENTRO POBLADO DE
SANTA ROSA DE CCARANACC DISTRITO DE SAN MIGUEL DE MAYOCC,
PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA”. De acuerdo a dicho Convenio, la
Municipalidad Provincial asume íntegramente la responsabilidad de la correcta ejecución del
Proyecto, sin limitar las labores de evaluación del FPE.
1. GENERALIDADES.-
1.1 Objeto
El presente proceso tiene por objeto seleccionar y contratar a la empresa que se encargará de
ejecutar la obra de infraestructura denominada: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. N 30993 CHARLES DARWIN,DEL NIVEL
PRIMARIO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CCARANACC
DISTRITO DE SAN MIGUEL DE MAYOCC, PROVINCIA DE CHURCAMPA -
HUANCAVELICA”
La ejecución de la obra será cumpliendo con las especificaciones del expediente técnico
aprobado y los procedimientos establecidos por la Ley y Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y modificatorias vigente.
Las obras a ejecutar se encuentran definidas en el expediente técnico aprobado y comprende
al Costo Directo Total:
FORMULA I INFRAESTRUCTURA
FORMULA II LOSA DEPORTIVA + GRADERIAS
FORMULA III MURO DE CONTENCION + CERCO PERIMETRICO
FORMULA IV TANQUE SEPTICO + POZO PERCOLADOR
| 4
FORMULA V CISTERNA + TANQUE ELEVADO
FORMULA VI MITIGACION AMBIENTAL
FORMULA VII EQUIPAMIENTO
1.2 Alcances de las Bases
Las presentes Bases rigen para la Adjudicación Directa Selectiva Restringida N° 01-
2015/MDSMM, en adelante “Adjudicación Directa Selectiva”, que se convoca para la selección
y contratación de la entidad o consorcio que se encargará de la ejecución de la obra que se
indican en el numeral precedente.
1.3 Entidad que Convoca
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MIGUEL DE MAYOCC
RUC N° : 20206342430
Domicilio legal : Plaza Principal s/n
Teléfono/Fax :
Correo electrónico:
1.4 Ubicación de la Obra
La obra se encuentra ubicada en:
OBRA DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. N 30993 CHARLES DARWIN,DEL NIVEL PRIMARIO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CCARANACC DISTRITO DE SAN MIGUEL DE MAYOCC, PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA”
SAN MIGUEL DE MAYOCC
CHURCAMPA
HUANCAVELICA
1.5 Plazo de Ejecución
El plazo para la total ejecución de la obra es de ciento cincuenta (150) días calendarios.
1.6 Marco Normativo
• Convenio Marco N° 01-2014, suscrito el 26 de noviembre delo 2014.
• Programa de Conversión de Deuda de Perú frente a España
En el caso de que durante el proceso de la Adjudicación Directa Selectiva, o posterior al
mismo, durante la ejecución contractual, se presenten situaciones no contempladas o
| 5
previstas en las presentes Bases, se podrá aplicar la legislación peruana en materia de
contrataciones del Estado previa “No Objeción” del FPE.
1.7 Documentos de la Adjudicación Directa Selectiva Restringida
Los documentos de la presente la Adjudicación Directa Selectiva comprenden:
I. Bases de la Adjudicación Directa Selectiva.
II. Proforma de Contrato de Obra.
III. Expediente Técnico. Que está conformado por:
1 INDICE
2 RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO
3 MEMORIA DESCRIPTIVA
4 ESPECIFICACIONES TECNICAS
5 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
6 INGENIERIA DEL PROYECTO (CÁLCULOS Y DATOS DE DISEÑO)
7 CUADROS DE METRADOS
8 PRESUPUESTO DE OBRA
9 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
10 FORMULA POLINOMICA
11 PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA
12 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS GENERALES
13 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA - MS PROYECT
14 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR PARTIDAS ESPECIFICAS
15 CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS
16 CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPO
17 CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL
18 FOTOGRAFIAS
19 PLANOS
1.7.1 Los planos y las especificaciones son los que predominan; en caso de existir
discrepancias entre lo que expresan los diversos Documentos que conforman el Expediente
Técnico, se establece que los planos tienen prioridad sobre las especificaciones técnicas y éstas
sobre los metrados, y la memoria descriptiva vale en todo cuanto no se oponga a los planos y a
las especificaciones técnicas.
| 6
1.7.2 Para lo no expresamente considerado en los Expedientes Técnicos, regirán las
especificaciones y dispositivos de los Reglamentos oficiales vigentes.
1.7.3 A efectos de ejecutar la obra prevista en armonía con los procedimientos de buena
construcción y lograr su funcionalidad y correcta terminación, es obligación del postor:
a) Efectuar una inspección detenida del terreno en los locales donde se va ejecutar la
obra.
b) Revisar los Documentos que conforman el Expediente Técnico.
1.8 Calendario de la Adjudicación Directa Selectiva.
El Calendario de la Adjudicación Directa Selectiva es el que se consigna en las presentes Bases.
La Municipalidad Distrital San Miguel de Mayocc, con el conocimiento previo del FPE, podrá
modificar el citado Calendario, según sea necesario, comunicando oportunamente a los
adquirientes de Bases.
1.9 Idioma
Para efectos de la presente Adjudicación Directa Selectiva, los documentos que conforman las
propuestas se presentarán únicamente en idioma español. El incumplimiento de esta
disposición será causal para rechazar la propuesta.
1.10 Contratista
El contratista será la Empresa Institución, Organización de desarrollo o Consorcio que se
encargará de la ejecución de la obra objeto de la presente Adjudicación Directa Selectiva
1.11 Aceptación de las Condiciones
La presentación de las propuestas implica el reconocimiento y aceptación por el Postor de
todas las condiciones establecidas en estas Bases.
2. FUENTE DE FINANCIAMIENTO.-
La ejecución de la obra se financia con recursos del FPE y de la Municipalidad Distrital San
Miguel de Mayocc.
3. SISTEMA DE LA CONTRATACION.-
Sistema a suma alzada.
4. VALOR REFERENCIAL.-
4.1 El Valor Referencial para la contratación de la obra objeto de la presente Adjudicación
Directa Selectiva Restringida asciende a S/. 876, 272.25 (Ochocientos setenta y seis mil
doscientos setenta dos con 25/100 Nuevos soles) a precios vigentes al mes de marzo del 2015
4.2 En el monto del Valor Referencial, se consideran todos los conceptos que inciden en el
costo total de la obra, por lo que deben incluir la adquisición de materiales de construcción,
equipos, desarrollo de pruebas, pago de mano de obra, beneficios sociales, gastos generales,
costo de transporte, pago de seguros, utilidad, impuesto al, CONAFOVICER, IGV, y todo tributo
vigente, y cualquier otro gasto que se derive de la ejecución de la obra a contratar.
5. INSTRUCCIONES A LOS POSTORES.-
| 7
5.1 Postores
Podrán participar en la presente Adjudicación Directa Selectiva únicamente empresas,
instituciones u organismos de desarrollo españoles y/o peruanos, ya sea en forma individual o
asociados en consorcio, que demuestren capacidad técnica, legal, solvencia financiera y
organización administrativa suficiente para ejecutar obras como la referida en el objeto de la
presente ADS.
Los postores participan en igualdad de condiciones y oportunidades. En ese sentido los
postores serán calificados y evaluados sin gozar de beneficios o bonificaciones en su
calificación por razones de domicilio, nacionalidad o cualquier atributo.
En caso los postores tengan Oficios de Apremio y/o Conminación y/o Resolución, por obras
contratadas con la Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc, deben haberlos superado
con una antelación de cinco días hábiles a la fecha de presentación de la Propuesta Económica.
Para que las empresas, instituciones u organismos de desarrollo, incluidos los que integran un
consorcio, sean calificados como españoles o peruanos, deberán satisfacer, indistintamente
cualquiera de los siguientes requisitos:
i. Que la empresa, institución u organismo de desarrollo haya sido constituido en España
o en Perú;
ii. Que la empresa, institución u organismo de desarrollo esté domiciliado en España o en
Perú;
iii. Que la empresa, institución u organismo de desarrollo constituya filial o sucursal de
uno constituido o domiciliado en España o en Perú;
iv. Que más del 50% del capital o participación de la empresa institución u organismo de
desarrollo, sea propiedad de una o más personas naturales o jurídicas de nacionalidad
española o peruana, o con domicilio y/o constitución en España o en Perú, o tenga
origen en España o en Perú.
En caso de resultar beneficiado con el otorgamiento de la Buena Pro, y previo a la suscripción
del Contrato, el postor debe acreditar que está inscrito en el Registro Nacional de Proveedores
y que no está inhabilitado para contratar con el Estado.
5.2 Condiciones Referentes a Consorcios
a) Podrán participar distintos postores en consorcio, sin que ello implique crear una
persona jurídica diferente. Para ello será necesario acreditar la existencia de una promesa
formal de consorcio, la cual se perfeccionará luego del otorgamiento de la Buena Pro y antes
de la suscripción del contrato. Ninguna empresa participante podrá formar parte de más de un
consorcio.
b) En caso de resultar beneficiada con el otorgamiento de la Buena Pro, y previo a la
suscripción del Contrato, las partes del Consorcio deben acreditar que están inscritas en el
capítulo de Ejecutores de Obras del Registro Nacional de Proveedores y que no están incluidos
en el capítulo de inhabilitados para Contratar con el Estado del mismo Registro.
| 8
c) En caso que un postor con promesa de consorcio obtenga la Buena Pro, deberá
obligatoriamente elevar a Escritura Pública el Contrato de Promesa de Consorcio, dentro de un
plazo máximo de diez (10) días calendario contados a partir de la fecha en que la Buena Pro
quede consentida, formalizado y celebrado en el Perú de acuerdo a la legislación peruana,
alcanzando a la Municipalidad Distrital una copia de dicho instrumento en el que consten
claramente los aspectos siguientes:
■ Empresas instituciones u organismos de desarrollo españoles y/o peruanos que
formen el Consorcio
■ Justificación de complementariedad
■ Designación del representante o apoderado común, con poderes suficientes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de
postores y del contrato hasta la liquidación del mismo.
■ Porcentaje de participación de cada miembro del Consorcio.
■ Declaración expresa de responsabilidad solidaria.
■ Compromiso de no modificar los términos del Contrato de Consorcio en tanto no se
concluya con la ejecución del Contrato.
d) Las empresas conformantes del Consorcio asumen la responsabilidad solidaria en el
orden técnico, económico y legal, sin que ella se limite por el porcentaje de
participación.
e) Queda claramente entendido que la terminación del Contrato, no extingue la
responsabilidad civil individual y colectiva y solidaria de todos los integrantes.
5.3 Impedimento a ser Postores
a) El Presidente y los Vicepresidentes de la República del Perú, los representantes al
Congreso de la República del Perú, los Ministros y Vice Ministros de Estado de la
República del Perú, los vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República del
Perú, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los organismos
constitucionalmente autónomos, hasta un año después de haber dejado el cargo.
b) Los titulares de instituciones o de organismos públicos descentralizados del Gobierno
del Perú, los alcaldes, los Presidentes y Vice Presidentes Regionales, los Alcaldes, los
Regidores, los demás funcionarios y servidores públicos, los directores y funcionarios
de las empresas del Estado Peruano; y en general, las personas naturales
contractualmente vinculadas a la Entidad que tengan intervención directa en la
definición de necesidades, especificaciones, evaluación de ofertas, selección de
alternativas, autorización de adquisiciones o pagos;
c) El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad de las personas a que se refiere los literales precedentes;
d) Las personas jurídicas en las que las personas naturales a que se refieren los literales
a), b) y c) tengan una participación superior al cinco por ciento (5%) del capital o
patrimonio social, dentro de los 24 meses anteriores a la convocatoria;
| 9
e) Las personas jurídicas o naturales cuyos apoderados o representantes legales sean
cónyuge, conviviente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo
de afinidad de las personas a que se refieren los literales a) y b) precedentes;
f) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente
con inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos para
participar en procesos de selección y para contratar con entidades del Estado Peruano
de acuerdo a lo establecido en la Ley y su Reglamento.
f) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacioncitas o titulares, hayan
formado parte de personas jurídicas sancionadas administrativamente con
inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos para participar
en procesos de selección y para contratar con entidades del Estado Peruano, o que
habiendo actuado como personas naturales se encontraran con los mismos tipos de
sanción, conforme a los criterios señalados en la Ley y su Reglamento.
g) Postores que tienen compromisos de contrato vigente de ejecución de obra, en
proceso o fase de liquidación con la Municipalidad.
5.4 De las Obligaciones de los Postores
a) Los adquirentes de las Bases revisarán detenidamente las Bases y todos los
documentos de la presente Adjudicación Directa Selectiva, presentando por escrito sus
consultas dentro del plazo contemplado en el aviso de la convocatoria.
b) La información suministrada por cada postor deberá ser refrendada por los
representantes legales y tiene el carácter de Declaración Jurada. Dicha información
podrá ser verificada por el Comité Especial en cualquiera de las fases del proceso y de
encontrarse que no es correcta ni veraz, se procederá a su descalificación y se le
aplicará las sanciones que para el efecto establece la legislación peruana.
c) Los postores inspeccionarán los terrenos y la infraestructura en los que se ejecutará la
obra objeto de la presente Adjudicación Directa Selectiva y deberán presentar dicha
evidencia en su propuesta.
d) Los postores presentarán una declaración jurada mediante la cual expresan que de ser
favorecidos con la Buena Pro, no subcontratarán parcial o totalmente la ejecución de
la obra, salvo autorización expresa por escrito, expedido por la Municipalidad Distrital.
5.5 Calendario del Proceso
ETAPAS DEL PROCESO FECHAS
ACTIVIDAD FECHA INICIO
FECHA FIN
Convocatoria 31/03/2015 31/03/2015
registro de participantes 01/04/2015 14/04/2015
formulación de consultas y/u observaciones a las bases
01/04/2015 07/04/2015
absolución de consultas y/u observaciones a las bases 10/04/2015 10/04/2015
integración de las bases 13/04/2015 13/04/2015
presentación de propuestas 20/04/2015 20/04/2015
calificación y evaluación de propuestas 21/04/2015 21/04/2015
| 1 0
otorgamiento de la buena pro 15/04/2015 15/04/2015
5.6 Registro de Postores Participantes y Entrega de Bases
El registro de postores participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y
hasta un (01) día después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas
presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes.
El registro de los participantes se realizará en la Oficina de Secretaria de La Municipalidad
Distrital San Miguel de Mayocc, sito en el Parque Principal S/N Churcampa - Huancavelica en
las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 8:00 a.m. a 1:00 pm., y de 15.00 p.m. a
17:30 p.m. lunes a viernes, el costo de reproducción de bases es de S/.50.00 Nuevo Soles
Al registrarse, el participante deberá brindar la siguiente información: Nombres y apellidos
(persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal,
teléfono, correo electrónico.
La persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una
dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que deban
realizarse.
6. COMITÉ ESPECIAL AD-HOC
La Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc, ha designado al Comité Especial ad-Hoc
encargado de organizar, conducir y ejecutar la integridad del proceso incluyendo la recepción,
revisión de los documentos de la propuesta técnica y económica de cada postor y
otorgamiento de la Buena Pro correspondiente, previa "No Objeción" del FPE.
Este Comité Especial está formado por funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Miguel
de Mayocc (tres titulares y tres suplentes). Dicho Comité aplicará las presentes Bases que
cuentan con la "No Objeción" del FPE.
Este Comité Especial tendrá a su cargo el proceso hasta: i) que el otorgamiento de la Buena Pro
quede consentida, administrativamente firme; o, hasta ii) cuando se produce la cancelación
del proceso. El Comité Especial funcionará con la presencia de la totalidad de sus miembros,
completándose en caso justificado con los suplentes respectivos. Los acuerdos se toman por
unanimidad o por mayoría.
7. INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL
El Comité Especial presentará su informe debidamente documentado, sobre el proceso que ha
tenido a su cargo. Copia de este Informe será remitido al FPE para su “No Objeción”.
8. CONSULTAS
a) La formulación y absolución de consultas será efectuada dentro del plazo indicado en
el Calendario del Proceso. Las consultas serán formuladas por escrito en físico acompañado en
versión digital adjunto en cd, la versión escrita en original, y dirigidas al Presidente del Comité
Especial. Las consultas no podrán ser formuladas por correo postal, vía fax Telefax y correo
electrónico, debido, a que no existe servicio de Fax de la Municipalidad y el Servicio de
Internet es inestable (servicio satelital) esta no es permanente por las condiciones adversas
imperantes en la zona.
| 1 1
b) El Comité Especial encargado responderá por escrito todas las consultas, en un único
documento que incluirá las enmiendas y/o aclaraciones, y si fuera el caso, documentos
complementarios. Este documento, contando con la "No Objeción" del FPE, integrará
las Bases y será puesto a disposición de los postores registrados en las oficinas de la
Municipalidad Distrital ubicada en la dirección señalada en el numeral 1.3 de las
presentes Bases en la fecha indicada en el Calendario del Proceso, o alternativamente
remitido vía correo electrónico a todos los postores registrados. Sin perjuicio de lo
anterior, el documento que contiene la respuesta a todas las consultas y enmiendas o
aclaraciones a las Bases de ser el caso, también será notificado vía Sistema Electrónico
de Adquisiciones y Contrataciones del Estado -SEACE-
c) Cualquier deficiencia o defecto en las Propuestas por no haber recabado
oportunamente la documentación antes referida, sólo perjudicará al Postor, no
pudiendo ser causal de impugnación ni reclamo alguno.
d) Las Bases vendidas después de la fecha de entrega del documento a que se hace
referencia en el numeral 9 literal b) incluirán el documento de absolución de consultas,
enmiendas y aclaraciones.
9. DE LAS PROPUESTAS Y SU CONTENIDO.-
La Adjudicación Directa Selectiva será por el procedimiento de presentación de dos
sobres, con apertura en mesa, que se recibirán y abrirán en Acto Privado en la fecha
establecida en la convocatoria.
9.1. De los Sobres.
La Propuesta se presentará en dos (2) sobres marcados como "Primer Sobre:
Propuesta Técnica" y "Segundo Sobre: Propuesta Económica", cerrados, con indicación
visible de la Razón Social o nombre del Postor que la presenta y del nombre de su
Representante Legal.
El sobre correspondiente a la Propuesta Técnica contendrá la Propuesta en original y
se adjuntarán dos copias de la Propuesta. La Propuesta original debe presentarse
marcado como: "ORIGINAL", y las copias deberán presentarse marcados como
“COPIA”. El sobre correspondiente a la Propuesta Económica sólo contendrá el original
de la propuesta, la que se presentará marcada como “ORIGINAL”.
Las propuestas deberán tener un índice, páginas numeradas y visadas por el
Representante Legal del Postor, y ordenadas por rubros según los numerales 9.5 y 9.6
con hojas separadoras rotuladas.
Los documentos que integran la propuesta no requerirán de certificación consular ni
notarial.
Adicionalmente, cada uno de los sobres se presentará con el siguiente rótulo:
Municipalidad DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE MAYOCC
Ref: BASES ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA RESTRINGIDA N° 001-2015/CE-MDSMM
SAN MIGUEL DE MAYOCC- CHURCAMPA -PERÚ
| 1 2
Los documentos contenidos en cada sobre, tanto original como copias, serán foliados e
identificados con los mismos títulos y ordenados en la misma secuencia.
9.2. Aclaración y Confirmación de Documentos
Durante el período de revisión y evaluación de los documentos, el Comité Especial podrá pedir
a los postores las aclaraciones que considere necesarias para la mejor interpretación de los
documentos que han presentado. En ningún caso las respuestas serán una opción para que los
postores puedan completar documentación o información omitida o modificar la presentada,
de acuerdo al Art. 68° del Reglamento.
En caso de omisiones y/o errores básicos, que por su importancia no son subsanables, el
postor quedará eliminado del proceso.
A efectos de confirmar la veracidad de la información presentada por los postores la
Municipalidad Distrital se reserva el derecho de dirigirse a los Organismos Públicos y/o
privados que puedan aportar referencias sobre la forma como ha cumplido el postor y a
clientes que aquellos hubieran citado o a cualquier otra fuente supletoria. En caso de
verificarse la inexactitud de lo declarado, el Postor será descalificado.
9.3. Confidencialidad de la Evaluación
Desde el Acto de Recepción de las propuestas conteniendo los documentos hasta que el
Comité Binacional otorgue su "No Objeción" a los resultados del proceso de selección, no se
proporcionará información alguna sobre el proceso de evaluación.
9.4. Falta de Postores
El Comité Especial declarará desierta la Adjudicación Directa Selectiva Restringida N° 001-
2015- CEP- MDSMM, cuando no queden propuestas válidas. En el caso que quede válida una
única oferta, previa "No Objeción" del Comité Binacional, la Municipalidad Distrital podrá
otorgar la Buena Pro.
9.5. Contenido del Primer Sobre: PROPUESTA TÉCNICA (requerimientos técnicos
mínimos)
La no inclusión en el Primer Sobre de cualquiera de los documentos solicitados en calidad de
requerimientos técnicos mínimos ocasionará la descalificación del Postor, El Primer Sobre
debe contener la siguiente documentación:
A. Información Identificadora
Doc. 1: CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA TÉCNICA (FORMATO N°1).
Doc. 2: IDENTIFICACION DEL POSTOR, con carácter de Declaración Jurada (FORMATO N°2).
Copia simple del documento que acredita la constitución de las entidades que integran el
consorcio.
Doc. 3 Designación del Representante legal del Postor.
Copia simple de los documentos originales de la Firma o Consorcio, que designan al
Representante Legal para efectos de la presente Adjudicación Directa Selectiva. También se
puede presentar vigencia de poder del gerente para acreditar al representante legal de la
empresa.
| 1 3
Doc. 4 Copia simple del certificado o constancia de inscripción vigente en el registro
correspondiente del Registro Nacional de Proveedores - RNP como ejecutor de obras.
Tratándose de empresas españolas que no cuenten con este registro deberán adjuntar un
documento expedido por autoridad u órgano similar en España. En caso se le otorgue la Buena
Pro, previo a la suscripción del contrato deberán inscribirse en el RNP.
B. Declaración Jurada de Postor.
Doc. 5 El Postor al presentar su propuesta debe acompañar una declaración jurada (FORMATO
N° 3) en la cual manifieste lo siguiente (en el caso de Consorcio la declaración jurada será por
cada integrante):
a) Que, no tiene impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar
con el Estado conforme al Art. 10 de la Ley;
b) Que, conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del
Proceso de selección;
c) Que, es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta
para efectos del proceso;
d) Que se compromete a mantener su oferta durante el proceso de selección y a suscribir
el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.
e) Que, conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
f) Que, no subcontratará parcial o totalmente la ejecución de la obra objeto de la
presente. Adjudicación Directa Selectiva, salvo autorización expresa otorgada por la
Municipalidad Distrital de conformidad con lo estipulado en el Artículo 146° del Reglamento.
C. Promesa de Consorcio.
Doc.6 La Promesa de Consorcio (de ser el caso), suscrita por los representantes legales de
cada una de las empresas, se presentará en hoja simple de acuerdo a las indicaciones del
artículo 42° del Reglamento.
D. Aspectos Técnicos. Requisitos Técnicos Mínimos
1. EXPERIENCIA DEL POSTOR: El postor deberá acreditar experiencia en la ejecución de cuatro (04) obras similares en los últimos seis (6) años, de las cuales mínimamente dos (02) deberá ser del tipo de infraestructura educativa. Esta experiencia del postor se acreditará con copia simple de contratos acompañado con su respectiva acta de entrega y recepción de obra más la resolución de liquidación de la obra.
NOTA: Se entiende como obras Similares a Mejoramiento, Construcción o Mantenimiento de Infraestructura de Salud, Infraestructura Educativa, Centro Comunal, Palacios Municipales, Edificios, y demás concernientes a Infraestructuras, Públicas o Privadas.
2. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
| 1 4
A) RESIDENTE DE OBRA: A la presentación de la oferta técnica Deberá demostrarse los siguientes requerimientos:
• Arquitecto y/o Ingeniero Civil, colegiado y habilitado, con más de 10 años de colegiado. • Experiencia como Residente no menor de tres años en ejecución de obras similares. Las
mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse.
Acreditación de Documentos:
• Copia simple del título profesional, diploma del colegio profesional y declaración jurada de estar habilitado para ejercer su profesión.
• Copia simple del (los) contrato(s) acompañados de su(s) respectiva(s) acta(s) de recepción de obra más la conformidad o cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia requerido y/o constancias o certificados de trabajo; el cual deberá indicar mediante un Cuadro detallado que cumple con la experiencia requerida.
• Carta de compromiso con firma y huella, a fin de garantizar la parte técnica de la obra y evitar falsificación de documentos, adjuntar copia simple del DNI.
B) ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA: A la presentación de la oferta técnica Deberá demostrarse los siguientes requerimientos:
• Arquitecto y/o Ingeniero Civil, colegiado y habilitado. • Experiencia como Residente o Asistente de Residente no menor de un año en ejecución de
obras similares. Las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse.
Acreditación de Documentos:
• Copia simple del título profesional, diploma del colegio profesional y declaración jurada de estar habilitado para ejercer su profesión.
• Copia simple del (los) contrato(s) acompañados de su(s) respectiva(s) acta(s) de recepción de obra más la conformidad o cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia requerido y/o constancias o certificados de trabajo; el cual deberá indicar mediante un Cuadro detallado que cumple con la experiencia requerida.
• Carta de compromiso con firma y huella, a fin de garantizar la parte técnica de la obra y evitar falsificación de documentos, adjuntar copia simple legible del DNI.
C) INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS: A la presentación de la oferta técnica Deberá demostrarse los siguientes requerimientos:
• Ingeniero Civil o Sanitario, colegiado y habilitado. • Experiencia como Especialista en Instalaciones Sanitarias no menor de dos años y medio
en ejecución de obras. Las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse.
Acreditación de Documentos:
• Copia simple del título profesional, diploma del colegio profesional y declaración jurada de estar habilitado para ejercer su profesión. • Copia simple del (los) contrato (s) acompañados de su respectiva conformidad,
| 1 5
constancia o certificado que de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia requerido; el cual deberá indicar mediante un Cuadro detallado que cumple con la experiencia requerida. • Carta de compromiso con firma y huella, a fin de garantizar la parte técnica de la obra y evitar falsificación de documentos, adjuntar copia simple legible del DNI.
D) INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS: A la presentación de la oferta técnica Deberá demostrarse los siguientes requerimientos: • Ingeniero Eléctrico, colegiado y habilitado. • Experiencia como Especialista en Instalaciones Eléctricas no menor de dos años en ejecución de obras. Las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse.
Acreditación de Documentos:
• Copia simple del título profesional, diploma del colegio profesional y declaración jurada de estar habilitado para ejercer su profesión. • Copia simple del (los) contrato(s) acompañados de su(s) respectiva(s) acta(s) de recepción de obra más la conformidad o cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia requerido y/o constancias o certificados de trabajo; el cual deberá indicar mediante un Cuadro detallado que cumple con la experiencia requerida. • Carta de compromiso con firma y huella, a fin de garantizar la parte técnica de la obra y evitar falsificación de documentos, adjuntar copia simple legible del DNI.
E) ADMINISTRADOR DE OBRAS: A la presentación de la oferta técnica Deberá Demostrarse los siguientes requerimientos:
• Licenciado en Administración de empresas, colegiado y habilitado. • Especialista en gestión pública, contrataciones del estado certificado por el Osce • Experiencia en gestión pública • Experiencia como Administrador de Obra similares.
Acreditación de Documentos:
• Copia simple del título profesional, diploma del colegio profesional y declaración jurada de estar habilitado para ejercer su profesión. • Copia simple del (los) contrato(s) acompañados de su(s) respectiva(s) acta(s) de recepción de obra más la conformidad o cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia requerido y/o constancias o certificados de trabajo; el cual deberá indicar mediante un Cuadro detallado que cumple con la experiencia requerida. • Carta de compromiso con firma y huella, a fin de garantizar la parte técnica de la obra y evitar falsificación de documentos, adjuntar copia simple del DNI.
F) MAESTRO DE OBRA • Con certificación del ministerio de educación, conocimientos de topografía, instalaciones eléctricas y sanitarias. • Experiencia como Maestro de Obra no menor de 04 años en la ejecución de obras. Las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse.
Acreditación de Documentos:
| 1 6
• Copia simple de certificados. • Copia simple del contrato acompañados de su respectiva conformidad, que de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia como Maestro de Obra en la ejecución de obras, el cual deberá indicar mediante un cuadro detallado que cumple con la cantidad de años requeridos. • Carta de compromiso con firma y huella, a fin de garantizar la parte técnica de la obra y evitar falsificación de documentos, adjuntar copia simple del DNI.
G) TECNICO TOPOGRAFO • Técnico Titulado en Topografía. • Experiencia como Topógrafo no menor de 03 años en la ejecución de obras. Las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse.
Acreditación de Documentos:
• Copia simple del título profesional. • Copia simple del contrato acompañados de su respectiva conformidad, que de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia como Topógrafo en la ejecución de obras, el cual deberá indicar mediante un cuadro detallado que cumple con la cantidad de años requerido. • Carta de compromiso con firma y huella, a fin de garantizar la parte técnica de la obra y evitar falsificación de documentos, adjuntar copia simple del DNI
NOTA DEL PERSONAL PROPUESTO: El coeficiente de participación del personal técnico propuesto será del 100%, por lo que el comité verificara si existen compromisos directos o indirectos de estos profesionales en proyectos que viene ejecutando el gobierno regional en el mismo espacio de tiempo del presente proyecto, o las que estén adjudicadas para su ejecución física.
1. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO: El equipo propuesto, puede ser propio, o alquilado. La Entidad, por ser un requisito técnico mínimo y de acuerdo al comunicado N° 002 -2006 (PRE) del CONSUCODE, hará la verificación del caso al postor que obtenga la Buena Pro, el listado del equipo mínimo:
EQUIPOS CANTIDAD
CAMIÓN VOLQUETE 15 M3. 2
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 2
SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 295 AMP. 1
ANDAMIO METÁLICO (JUEGO) 1
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 2
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.4” 1
TEODOLITO ELECTRÓNICO 1
NIVEL ÓPTICO 1
Todos estos equipos, maquinarias deberán tener una antigüedad máxima de 5 años desde la fabricación o adquisición, serán puestos a disposición de la obra en óptimas condiciones de operación. La lista arriba indicada, no es limitativa, comprometiéndose por la presente a
| 1 7
incrementarla y/o optimizarla, en caso de que el avance de la obra así lo requiera, sin que ello represente pago adicional alguno.
La tenencia de los Equipos se acreditara con la presentación de una declaración jurada simple indicando si son propios o alquilados.
NOTA:
Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar la obra en armonía con los procedimientos de la buena construcción y lograr su funcionalidad y correcta terminación, es obligación de los participantes:
• Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y comunicar por escrito, en el plazo previsto en el Calendario del Proceso para la presentación de consultas de las Bases, las rectificaciones y dudas en los documentos del proyecto, así como las discrepancias o falta de concordancia que se encuentren entre estos, pues en el caso de no hacerlo se entenderá que el postor encuentra correcto y acepta todo lo contenido y dispuesto en las bases y los documentos del expediente técnico. • En caso que el Postor no presente cualquiera de los documentos requeridos o no guarden relación entre sí o si la misma tuviera borradura o correcciones, se devolverá la propuesta considerándola como no presentada. 2. DE LAS VALORIZACIONES
El periodo de Valorización será mensual, tendrá carácter de pago a cuenta y será presentado el
día 01 de cada mes con los metrados realmente ejecutados el Inspector o Supervisor formulará
la valorización correspondiente y con su aprobación será presentada el día 05 de cada mes a la
Entidad de conformidad con el artículo 197° del Reglamento.
3. FORMA DE PAGO
La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en
Valorización Mensual que no será mayor a 15 días.
- Valorización mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que
gestione su aprobación por parte de la OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN, una vez
aprobado el Contratista generará la factura para proceder al trámite del pago.
- Recepción y conformidad del Inspector o Supervisor
- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la
prestación efectuada.
- Factura.
- OTRAS PENALIDADES
Adicionalmente se aplicará las siguientes penalidades:
De acuerdo con los artículos 48° de la Ley y 166° del Reglamento, en las Bases o el contrato
podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165° del Reglamento,
siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria,
hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el
| 1 8
caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a
la penalidad por mora, las mismas que son las siguientes:
4. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
La conformidad del servicio por parte de la ORS y L. no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo N° 50de
la Ley de Contrataciones del Estado D.L. N° 1017.
El contratista es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecución de la obra (Destrucción
Total o parcialmente, por razones imputables al contratista) por un plazo de siete (07) Años
computados a partir de la conformidad del servicio otorgada por la ORS y L. La garantía de
accesorios y bienes será de 03 años.
5. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
El Contratista será responsable directo de las consecuencias causadas por deficiencia o
Negligencia durante la ejecución de la obra, como la afectación a terceros o a las propiedades
de éstos, por responsabilidad civil.
IMPORTANTE:
EL EXPEDIENTE TÉCNICO SERA ENTREGADO A LOS PARTICIPANTES AL MOMENTO DE
ADQUIRIR LAS BASES. PREVIO PAGO POR CONCEPTO DE REPRODUCCION DEL MISMO.
CRITERIOS DE EVALUACION TÉCNICA
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)
Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la
mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.
I. FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS
| 1 9
De acuerdo con el artículo 47 del Reglamento, las Bases deben consignar los siguientes
factores de evaluación, necesariamente:
| 2 0
| 2 1
| 2 2
| 2 3
IMPORTANTE:
• Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los
requerimientos técnicos mínimos.
• Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje
técnico mínimo de sesenta (60) puntos. Se considerará que todos aquellos postores que
tengan un mínimo de 60 puntos en esta etapa cumplen con los requerimientos técnicos
mínimos solicitados en el ítem 9.5.
9.6. Contenido del Segundo Sobre: PROPUESTA ECONOMICA
La Propuesta Económica indicará el monto propuesto por el postor para la ejecución de la
obra, incluyendo el Presupuesto detallado por las partidas que la generan. La Propuesta debe
incluir: Presupuesto, hoja de resumen y desagregado de Gastos Generales y Utilidad en
detalle.
Doc. 12: Carta de presentación de la propuesta económica (FORMATO N°.09).
| 2 4
La propuesta económica será presentada en Nuevos Soles (S/.).
Doc. 13: Estructura de Presupuesto: Detallar en Nuevos Soles (S/.), Se presentará el
presupuesto detallado por partidas (FORMATO N° 10), y aplicado sobre los metrados
considerados en el Expediente Técnico; se indicará el monto por separado de Gastos Generales
Variables y Gastos Generales Fijos, así como la utilidad, y el porcentaje que les corresponde
con respecto al costo directo.
Luego de la suma del costo directo, gastos generales y utilidad, se indicará el Subtotal, al cual
se le aplicará el Impuesto General a las Ventas (IGV) equivalente al 18% del sub total anterior y
finalmente se indicará el total de la propuesta.
Las propuestas económicas serán presentadas hasta con dos decimales, y deberán incluir
todos los costos, tributos, seguros, transportes, pruebas y cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el costo de la obra.
El monto total de la propuesta económica no deberá exceder en más de diez por ciento (10%)
ni ser inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial total establecido en el numeral
4 de las presentes Bases. Las propuestas económicas que se presenten por encima o debajo de
estos límites serán descalificadas.
VALOR REFERENCIAL 100% 90% 110% “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. N 30993 CHARLES DARWIN,DEL NIVEL PRIMARIO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CCARANACC DISTRITO DE SAN MIGUEL DE MAYOCC, PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA”
S/. 876,272.25 (Ochocientos Setenta y seis mil doscientos setenta y dos con 25/100 Nuevo Soles)
S/. 788,645.03 (Setecientos Ochenta y ocho mil seiscientos cuarenta y cinco con 03/100 Nuevo Soles)
S/. 963,899.48 (Novecientos sesenta y tres mil ochocientos noventa y nueve con 48/100 Nuevo Soles)
10. ACTO PRIVADO DE PRESENTACION Y RECEPCIÓN DE PROPUESTAS
La presentación de Propuestas se efectuará, ante el Comité Especial encargado de conducir el
proceso de selección, en Acto Privado.
10.1 El Comité Especial en presencia del Juez de Paz, recibirá la documentación presentada
por los Postores, en el local, fecha y hora señalados en la convocatoria.
10.2 El Acto Privado de Presentación y Recepción de Propuestas se inicia cuando el Comité
Especial empieza a llamar a los postores en el orden en que adquirieron las Bases para que
entreguen los sobres conteniendo las propuestas técnicas y económicas. Si al momento de ser
llamado el Postor, no se encontrase se tendrá por desistido de participar en el proceso.
Si algún Postor es omitido, podrá acreditarse con la presentación del Comprobante de
Pago de las Bases.
| 2 5
10.3 Para el Acto Privado de Presentación y recepción de propuestas, los postores podrán
remitir su propuesta por correo postal, o concurrir personalmente o a través de su
representante debidamente acreditado ante el Comité Especial mediante carta poder simple y
su Documento Nacional de Identidad o con la constancia de haber sufragado en las últimas
elecciones o en su defecto la dispensa respectiva; de ser extranjero con su Pasaporte o Carné
de Extranjería.
En el caso de propuestas remitidas por correo postal, estas serán dirigidas al Comité Especial, y
presentada ante el órgano de la Municipalidad Distrital responsable de recibir la
documentación externa, antes de iniciar el proceso de presentación y recepción de
propuestas. Las propuestas que se envíen por este medio y no se recepcionen hasta el
momento en que se inicie el Acto Público de Presentación y Recepción de Propuestas, se
considerarán como no presentadas.
10.4 Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales, ni
conformar más de un consorcio.
10.5 El postor será responsable de que la documentación presentada dentro de cada sobre
esté debidamente ordenada, foliada, sellada y firmada por el representante legal.
10.6 Es obligatoria la presentación de todos los documentos requeridos por las presentes
Bases.
10.7 Durante esta etapa del proceso no se rechazarán propuestas, excepto el caso que
éstas sean presentadas por personas que no acrediten debidamente ante el Comité Especial la
representación del postor conforme el numeral 10.3 de las presentes Bases.
11. APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS
11.1 Una vez culminada con la presentación y recepción de propuestas, el Comité Especial
procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor. Es obligatoria
la presentación de todos los documentos requeridos por las Bases. La Información
suministrada por los postores tiene el carácter de Declaración Jurada.
11.2 El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor sean
los solicitados por las Bases. De no ser así el Comité Especial devolverá los documentos al
postor, teniéndolos por no presentados, salvo que éste exprese su disconformidad en cuyo
caso se anotará tal circunstancia en el acta y el notario autenticará una copia de la propuesta,
la cual mantendrá en su poder.
11.3 En el caso que existieran defectos de forma tales como omisiones o errores
subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la oferta técnica
contenida en la propuesta, el Comité Especial otorgará un plazo máximo de dos (2) días, desde
la presentación de la misma, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta
continuará vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defecto
encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto.
Se consideran errores no subsanables para los documentos presentados en el sobre de
Propuesta Técnica, los siguientes:
Errores No Subsanables
| 2 6
1. La falta de cualquiera de los documentos solicitados, en el numeral 9.5; de las
presentes Bases;
2. Presentar los documentos solicitados en el numeral 9.5 sin la firma del representante
legal o representantes legales, en caso de Consorcio;
3. Que cualquiera de los documentos solicitados en el numeral 9.5, estén dirigida a otro
proceso u obras;
4. Que cualquiera de los documentos que se solicitan en el numeral 9.5 tenga
enmendaduras o borrones; y,
5. La presentación de documentos que no cumplan con las especificaciones o contenidos
requeridos, salvo errores u omisiones cuya subsanación no modifique el alcance de la
propuesta técnica. Esta subsanación no debe implicar la presentación de nueva
documentación o completar la ya presentada. Sin embargo, se podrán admitir aquellas que
presenten errores de forma, de omisión, o errores materiales evidentes siempre y cuando no
versen sobre cuestiones de fondo; o que su corrección no altere el principio de igualdad de los
proponentes.
11.4 Culminada la apertura de las propuestas técnicas, el Notario o Juez de Paz procederá a
sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada propuesta técnica;
asimismo, conservará en sobre cerrado las propuestas económicas debidamente selladas y
firmadas por él, el Presidente y los demás miembros del Comité Especial.
11.5 La evaluación y calificación de las Propuestas Técnicas será realizada por el Comité
Especial de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases. Para acceder a la etapa de
evaluación de las propuestas económicas, se deberá haber verificado fehacientemente que las
propuestas técnicas hayan cumplido en su integridad los requerimientos técnicos mínimos
solicitados en el ítem 9.5. Las propuestas técnicas que no han cumplido con los requerimientos
indicados en el ítem 9.5 en su integridad serán descalificadas y rechazadas en esta etapa.
12. APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS
12.1 Evaluadas y calificadas las propuestas técnicas, se procederá en Acto Privado, con la
presencia de Notario, a la apertura de las propuestas económicas de los postores que hayan
alcanzado el puntaje mínimo requerido en la evaluación técnica, lo que se hará de
conocimiento de los postores.
12.2 Las propuestas económicas serán evaluadas de acuerdo a lo previsto en las Bases.
12.3 En el caso que la propuesta económica presente errores subsanables que no
modifiquen el alcance de la oferta económica contenida en la propuesta, el Comité Especial
procederá en el mismo acto a su corrección.
Se considera error no subsanable:
1) La no presentación de cualquiera de los documentos de la propuesta económica, o
2) Habiendo sido presentados, estos no cuentan con la firma del representante legal o
representantes legales, o
3) Esté dirigida a otro proceso u obras y/o
4) Tenga enmendaduras o borrones,
| 2 7
5) También se considera error no subsanable, la presentación de la propuesta económica
en moneda distinta a la que se fija en el Valor Referencial del presente proceso.
13. RECHAZO DE LAS OFERTAS
El Comité Especial, previa "No Objeción" del Comité Binacional, rechazará todas las ofertas
presentadas cuando ninguna de ellas satisfaga el propósito de la Adjudicación Directa
Selectiva, o cuando haya indicios de haberse producido colusión.
14. PROCESO DE SELECCIÓN “DESIERTO”
La Municipalidad Distrital, previa "No Objeción" del Comité Binacional, declarará desierta la
Adjudicación Directa Selectiva, según lo especificado en el numeral 9.4, o cuando hayan sido
rechazadas todas las ofertas.
15. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
La evaluación integral de una propuesta comprende tanto la referida a la propuesta técnica
como la propuesta económica. Las propuestas técnicas para este caso ineludiblemente
deberán cumplir con los requerimientos técnicos mínimos solicitados en su integridad en el
ítem 9.5 y las económicas se evalúan asignándoles puntajes de acuerdo a los factores y
criterios de evaluación y calificación que se establecen en estas bases.
La propuesta evaluada como la mejor será aquella que obtenga el mayor puntaje total
económica, pero deberá haber cumplido previamente los requerimientos técnicos mínimos
solicitados en el ítem 9.5, y se le otorgará la Buena Pro.
CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS
Evaluación de la Propuesta Técnica (cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos):
1. Para la contratación de obras que corresponden a Licitación Pública, la evaluación
técnica se realizara sobre cien (100) puntos en cumplimiento al Art. 71 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado. Es obligatorio el cumplimiento de los requerimientos
técnicos mínimos solicitados en el ítem 9.5,
Evaluación de la Propuesta Económica: 100 puntos
El puntaje de la propuesta económica se calculará siguiendo las pautas del artículo 70° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, donde el puntaje máximo para la
propuesta económica será de 100 puntos
PUNTAJE TOTAL (100 puntos)
Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje
total de las mismas en cumplimiento al Art. 71 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Tanto la evaluación técnica como la evaluación económica se califican sobre 100
puntos. El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones
Se elegirá como mejor propuesta a la que obtenga el mayor puntaje en la evaluación técnica y
económica. Según el inciso 3 del artículo 71° de la Ley de Contrataciones del Estado.
| 2 8
16. ACTO PRIVADO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
El otorgamiento de la Buena Pro se realice en ACTO PRIVADO con la presencia de Notario Y/O
Juez de Paz, en la fecha establecida en el Calendario del Proceso. Deberá tenerse en
consideración lo siguiente:
El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, elaborando en
forma previa un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han
quedado calificados los postores, detallando el puntaje total obtenido por cada uno de ellos.
En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se
efectuará observando lo señalado en el Artículo 73 del Reglamento.
Al terminar el acto se levantará acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité
Especial, así como por los veedores, de ser el caso.
El otorgamiento de la Buena Pro se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE, el
mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité Especial, debiendo incluir el acta
del otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo.
IMPORTANTE:
• De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a
propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento (110%),
deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del
Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte
reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial.
17. DE LAS IMPUGNACIONES
Los postores que no estén conformes con algún aspecto anterior al acto de presentación y
recepción de propuestas, del mismo acto de presentación y recepción de propuestas, del acto
de apertura de propuestas, o de la evaluación y calificación tanto de la propuesta técnica y
económica, o del otorgamiento de la Buena Pro, podrán interponer Recurso de Apelación. Este
recurso, dirigido a la máxima autoridad de la Municipalidad Distrital, será presentado dentro
de los cinco (05) días útiles siguientes al acto que se impugna y será resuelto en un plazo que
no excederá los (05) días útiles siguientes a la fecha de interposición del recurso. De no estar
de acuerdo con lo resuelto, el postor podrá interponer ante el Comité Binacional un Recurso
de Revisión. Este recurso podrá ser presentado dentro de los cinco (05) días útiles siguientes a
la notificación de lo resuelto por la Municipalidad Distrital. Lo resuelto por el Comité Binacional
es inapelable. Además deberán cumplir con las reglamentaciones para este caso y del Art. 112,
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado obligatoriamente para la admisión de
impugnaciones.
18. DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES
18.1 Las Garantías contractuales serán Cartas Fianzas Bancarias o Pólizas de Caución,
Incondicionales, Solidarias, Irrevocables, de Realización Automática en el país a solo
requerimiento de la Municipalidad Distrital, sin beneficio de excusión, emitidas por Banco o
entidad financiera de primer orden sujetos al ámbito de la Superintendencia de Banca y
| 2 9
Seguros. Tratándose de Bancos o entidades financieras extranjeros, las Cartas Fianzas serán
emitidas a través de su Banco corresponsal en el Perú. Estas garantías son:
Garantía de Fiel Cumplimiento
La garantía de fiel cumplimiento del contrato será entregada a la Entidad por el postor ganador
antes de la suscripción del contrato y como requisito indispensable para poder suscribirlo.
La garantía será por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del contrato, y
tendrá una vigencia por el plazo de ejecución del contrato hasta el consentimiento de la
liquidación del mismo.
Además las pymes se podrán acoger opcionalmente al Art. 155 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
18.2 Ejecución de Garantías
Las garantías serán ejecutadas cuando el Contratista no las hubiere renovado oportunamente,
antes de la fecha de su vencimiento.
La garantía de fiel cumplimiento se ejecutará, en su totalidad sólo cuando la resolución por la
cual la Municipalidad Provincial resuelve el contrato por causa imputable al Contratista, haya
quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver
el contrato.
De existir saldo a cargo del contratista en la liquidación final del contrato, la garantía de fiel
cumplimiento será ejecutada cuando transcurridos tres días de haber sido requerida por la
Municipalidad Distrital, el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo
establecido en la liquidación final del contrato debidamente consentida o ejecutoriada.
19. DEL CONTRATO
19.1 Aspectos Preliminares
El Contratista favorecido con el otorgamiento de la Buena Pro, deberá presentar sin necesidad
de requerimiento y antes de la firma del Contrato, los siguientes documentos:
a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, expedida por
el Registro Nacional de Proveedores. En caso de consorcio, este documento deberán
entregarlos cada uno de los que lo conforman.
b) Constancia de Capacidad Libre de Contratación expedido por el Registro Nacional de
Proveedores. En caso de consorcio, este documento deberán entregarlos cada uno de los que
lo conforman. Esta constancia se sujetará a lo establecido en el artículo 277° del Reglamento.
c) Declaración Jurada de:
Que no subcontratará parcial o totalmente la ejecución de la obra, salvo autorización expresa
de la Municipalidad de conformidad con lo estipulado en el Artículo 146° del Reglamento.
d) Diagrama de MS Project o equivalente, de acuerdo al programa de obra aprobado por
la Municipalidad.
e) Calendario valorizado de avance de obra de acuerdo al plazo establecido y al
cronograma de desembolsos (original y dos copias), basándose en los diagramas de MS Project
o equivalente, de acuerdo al programa de obra.
| 3 0
f) Calendario de Adquisición de Materiales, valorizado mensualmente (original y dos
copias)
g) Documento Nacional de Identidad o Carné de Extranjería del Representante legal
(adjuntará copia certificada notarialmente).
h) R.U.C. de la empresa, Testimonio de Constitución y Poder del Representante legal
(adjuntará copia fotostática certificada notarialmente) y en el caso de consorcios, además
adjuntará, documento privado con firma legalizada de cada uno de los representantes legales,
ante Notario Público, designando en dicho documento el representante o apoderado común e
indicando el porcentaje de participación.
i) Currículo Vitae documentado del Residente de la Obra, señalando el número de
Colegiatura, adjuntando los documentos que acrediten que se encuentran hábiles para dicho
ejercicio, así como el compromiso suscrito de asumir las responsabilidades como residente y
de que tendrán a su cargo la dirección técnica de la obra desde el inicio hasta el término de la
obra. En el caso de profesional extranjero deberá proceder a registrarse en el Colegio
Profesional respectivo.
j) Expediente Técnico y juego de planos, foliados, sellados y firmados por el representante.
k) La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato a que se refiere el numeral 18.1 de las
presentes Bases.
l) Desagregado de Gastos Generales y Utilidad.
19.2 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para
Suscribir el contrato:
a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.
b) Constancia de capacidad libre de contratación.
c) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Debe presentarse Carta Fianza.
d) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. Debe
presentarse Carta Fianza.
e) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.
f) Código de cuenta interbancario (CCI).
g) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los
documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de
traducción certificada, de ser el caso.
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
i) Designación del residente de obra, cuando no haya formado parte de su propuesta
técnica.
| 3 1
j) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra
(PERT-CPM), salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del
expediente técnico.
k) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo la modalidad
llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.
l) Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de
contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la
elaboración del expediente técnico.
IMPORTANTE:
• En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por
solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución,
conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas
de Fondos de Pensiones en los Oficios N° 5196-2011-SBS y N° 15072-2012-SBS, a fin de que no
existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas
consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las
personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.
• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o
contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual
ejecución.
• Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, las micro y pequeñas empresas
pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad les retenga el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, siempre que:
- El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario.
- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas en
función al avance de obra.
La retención se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.
Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, tales
como:
a) Copia de DNI del Representante Legal.
b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.
c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizadas.
d) Copia del RUC de la empresa.
IMPORTANTE:
• La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en
el presente numeral para la suscripción del contrato.
19.3 De los Plazos del Contrato
| 3 2
El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad, deberá
presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de
siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo,
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá
concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.
La citada documentación deberá ser presentada en mesa de partes de la Municipalidad, en el
horario de 08:00 a 01:00 horas y de 15:00 a 17:30 horas.
20. DE LOS ADELANTOS
No se otorgara el Adelanto Directo tampoco para Materiales, por ser un caso facultativo, la
Municipalidad con la finalidad de cautelar los recursos económicos, y garantizar la calidad de
obra previa ejecución, debidamente aprobada atendiendo a las condiciones de buena calidad y
otras prerrogativas decide no otorgar adelanto por ningún rubro.
21. VALORIZACIONES
21.1 Las Valorizaciones serán mensuales, elaborados hasta el tercer día del mes siguiente
elaborados por el Supervisor y el Residente de Obra, el plazo máximo de aprobación por la
Supervisión de las valorizaciones y su remisión a la Municipalidad para periodos mensuales de
valorización es de cinco (5) días hábiles, contados a partir del primer día hábil del mes
siguiente al de la valorización respectiva, y será cancelada por la Municipalidad hasta el día
quince (15) del mes en curso.
Las valorizaciones serán elaboradas según los metrados ejecutados con los precios unitarios
del Valor Referencial afectado por el factor de relación, considerándose hasta la quinta cifra
decimal.
En las valorizaciones se consignará lo siguiente:
- Monto bruto valorizado
- Amortizaciones y Deducciones
- Monto líquido a pagarse.
- Suma y saldos acumulados.
Se anexará a la valorización las hojas de sustentación de los metrados correspondientes a las
partidas valorizadas incluyendo fotos, croquis o esquemas correspondientes.
21.2 Las valorizaciones por concepto del contrato principal, adicionales y otros, serán
canceladas de acuerdo a lo estipulado en el contrato respectivo y tendrán el carácter de pagos
a cuenta, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 255° del Reglamento.
21.3 A partir del vencimiento del plazo establecido en el Contrato para la cancelación de las
valorizaciones, el Contratista tendrá derecho al pago de intereses conformé a lo establecido
por el Código Civil, contado desde la oportunidad en que debió efectuarse.
21.4 Antes de la Primera Valorización, el Contratista está obligado a colocar el cartel de
obra, igualmente deberá realizar un mantenimiento permanente del mismo hasta el término
de la obra.
22. INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA
| 3 3
La Entidad podrá, de oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la(s) obra(s) en
caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su
juicio no permitan la terminación de los trabajos, de acuerdo al Artículo 206° del Reglamento.
23. ARBITRAJE
Las controversias surgidas después de la suscripción del Contrato hasta el consentimiento de
su liquidación serán solucionadas a través del arbitraje. Para tal efecto serán de aplicación las
normas previstas para el efecto en los artículos 214°, y siguientes del Reglamento y en la Ley
General de Arbitraje. El laudo arbitral emitido obligará a las partes y pondrá fin al
procedimiento de manera definitiva, siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o
cualquier instancia administrativa.
24. DISPOSICIONES VARIAS
24.1 Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravámenes que le correspondan de
acuerdo a la Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones
sociales es exclusivamente del Contratista. Asimismo, corresponde al Contratista la
contratación de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestación, los
recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.
24.2 El suministro de corriente eléctrica en baja tensión así como el abastecimiento de agua
que sea necesario para la ejecución de la obra, a que se refiere estas bases, será por cuenta y
responsabilidad del Contratista.
24.3 También es obligación del Contratista mantener permanentemente abastecido, en
obra un botiquín de primeros auxilios.
24.4 Al término de la obra será de obligación del Contratista presentar a la Municipalidad
Provincial los planos de replanteo en formato digitalizado, en Auto cad, más cuatro copias
debidamente suscritas, y Memoria Descriptiva suscrita por el residente y supervisor de la obra.
Si no cumple con esta obligación, la Municipalidad Provincial lo elaborará por cuenta y costo
del Contratista.
24.5 Las controversias derivadas del presente proceso de licitación, así como las que se
pudieren derivar de la ejecución o interpretación del correspondiente contrato, se resolverán
mediante procedimiento arbitral, de conformidad con lo establecido en el Reglamento.
24.6 Todas las pruebas, ensayos, diseño de mezclas, análisis y otros, que requiera llevarse a
cabo para la buena ejecución de la obra, son de cargo del contratista, siendo la oportunidad de
su presentación según lo requerido por la supervisión de la obra.
EL COMITÉ ESPECIAL
| 3 4
ANEXO FORMATOS DE LAS BASES
FORMATO N° 1: CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA
Ciudad, de del 2015
Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MIGUEL DE MAYOCC
Atención: COMITÉ ESPECIAL
| Referencia: ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA RESTRINGIDA N° 001-2015/CEP-MDSMM
De mi consideración:
De acuerdo a las Bases de la Licitación de la referencia, el suscrito
Tiene a bien presentar a consideración de La Municipalidad Distrital de , la Propuesta
Técnica del postor para la ejecución de la obra objeto de la ADS de la referencia.
Declaro haber tomado conocimiento de todas las condiciones establecidas en los Documentos
de la presente Adjudicación Directa Selectiva, a las cuales me someto en su integridad.
Declaramos que nuestra empresa califica como empresa y/o firma contratista española según
lo previsto en el numeral 5.1 de las Bases de la Adjudicación Directa Selectiva.
Asimismo, declaro que no tengo pendiente ante el Poder Judicial, demanda ni acciones
judiciales relacionadas con contratos suscritos con la Municipalidad Distrital de
, ni con ningún contrato de obra financiado con recursos del Fondo Perú -
España en el marco del Programa de Conversión de Deuda de Perú frente a España.
La información y documentación que presento es fidedigna y en caso de comprobarse
cualquier incorrección en la misma, la Municipalidad Distrital tendrá el derecho de invalidar mi
participación, e informar tal hecho al Fondo Perú - España y a las instancias de los Gobiernos
de la República del Perú y del Reino de España que sean pertinentes.
Atentamente,
| 3 5
FORMATO N° 2: IDENTIFICACION DEL POSTOR DECLARACION JURADA
1. NOMBRE O RAZON SOCIAL
2. DIRECCION PRINCIPAL
3. CIUDAD
4. PAIS
5. CASILLA POSTAL
6. TELEFONO
7. FAX
8. DIRECCION ELECTRONICA
9. NOMBRE ORIGINAL
10. AÑO DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR DNI o Carné de Extranjería o
Pasaporte
NOTA: En caso de que el Postor sea un Consorcio, cada una de las firmas asociadas deberá
proporcionar la información solicitada mediante este formato.
| 3 6
FORMATO N° 3: DECLARACIÓN JURADA
Ciudad
Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MIGUEL DE MAYOCC – CHURCAMPA - HUANCAVELICA
Presente.-
REF.: ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA RESTRINGIDA N° 001-2015/CE-MDSMM
Obra:
El que suscribe representante legal de:
Declara bajo Juramento:
1) Que no tiene impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar
con el Estado conforme al Artículo 10° de la Ley;
2) Que conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso
de selección;
3) Que es responsable por la veracidad de los documentos e información que presenta
para efectos del proceso;
4) Que se compromete a mantener su oferta durante el proceso de selección y a suscribir
el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro; y
5) Que, conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y demás disposiciones reglamentarias
complementarias y modificatorias
6) Que no subcontratará total o parcialmente la ejecución de la obra, salvo autorización
expresa de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc. De conformidad con lo
estipulado en el Artículo 146 del Reglamento.
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR DNI o Carné de Extranjería o
Pasaporte Sello de la Empresa
| 3 7
FORMATO N°4
CARTA COMPROMISO PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL
NUMERAL 1.5 DE LAS BASES
Ciudad, de del 2015
Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MIGUEL DE MAYOCC – CHURCAMPA -HUANCAVELICA
REF.: ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA RESTRINGIDA N° 001-2015/CE-MDSMM
Obra:
Por la presente, nos comprometemos a ejecutar la obra objeto de la presente Licitación
Pública, de acuerdo al Expediente Técnico respectivo, en el plazo de días Naturales.
El plazo contempla que la obra se ejecutará en el plazo siguiente, según Cronograma de
Ejecución adjunto:
1.- PLAZO OFERTADO: días Naturales
El citado plazo que propone el postor, formará parte del contrato y será de cumplimiento
obligatorio por el postor en el caso de que suscriba contrato con la Municipalidad Provincial de
.
Declaramos conocer y aceptar las Bases del presente Proceso de Selección por Adjudicación
Directa Selectiva, así como la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Legislativo N° 1017 y el Reglamento de la Ley de Contrataciones Estado aprobado por D.S. N°
184-2008- EF y su modificatoria aprobada por la Ley N° 29873 y el Decreto Supremo N° 138-
2012-EF y Anexos.
Me suscribo de ustedes.
Atentamente,
| 3 8
FORMATO N° 5: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN EJ EC U C I ON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
EN GENERAL EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS 05 AÑOS
NOMBRE DEL PROYECTO
DESCRIPCION DEL PROYECTO
NOMBRE DEL CLIENTE
ubicación FECHA DE INICIO Y TERMINO
COSTO (MONEDA)
COSTO S/.
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR
DNI o Carné de Extranjería o Pasaporte
| 3 9
FORMATO N° 6: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA, SALUD Y EDIFICIOS PUBLICOS (TODOS DE MATERIAL NOBLE), EN LOS ULTIMOS
06 AÑOS.
NOMBRE DEL PROYECTO
DESCRIPCION DEL PROYECTO
NOMBRE DEL CLIENTE
ubicación FECHA DE INICIO Y TERMINO
COSTO (MONEDA)
COSTO S/.
(*) Moneda del país donde se ejecutó el proyecto.
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR
DNI o Carné de Extranjería o Pasaporte
| 4 0
FORMATO N° 07
Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE MAYOCC
Presente.-
REF.: ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA RESTRINGIDA N° 001-2015/CE-MDSMM
CARTA DE COMPROMISO
El que suscribe, mediante la presente se compromete a realizar la función de Residente de
obra, desde su inicio hasta su terminación de la obra para el ubicado en , en caso de
obtener la Buena Pro en el proceso de selección correspondiente a la ADS Restringida N°
Asimismo declaro que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participación en la
fecha y por el tiempo ofrecido; adjunto al presente la documentación solicitada de acuerdo a
las Bases.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESIONAL CAP y/o CIP. N°
LE ó DNI N°
Adjunto documentos:
1. - Copia de la Colegiatura otorgado por el CIP/CAP, el certificado vigente de habilidad
correspondiente y copia de DNI vigente o pasaporte vigente.
| 4 1
FORMATO N° 08
| 4 2
FORMATO N° 09
| 4 3
Ciudad, de
Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE MAYOCC – CHURCAMPA - HUANCAVELICA
Presente.-
Ref.: ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA RESTRINGIDA N° 001-2015/CEP-MDSMM
Obra:
Por la presente, nos es grato manifestar que nuestra propuesta a suma alzada para la
ejecución de la Obra del Proceso de Selección por Adjudicación Directa Selectiva de la
Referencia, de acuerdo al Expediente Técnico respectivo, asciende a la suma total de S/.
Y de (letras:
/100 Nuevos Soles), a precios vigentes al
Declaramos conocer y aceptar las Bases del presente Proceso de Selección de Adjudicación
Directa Selectiva, así como a la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto
Legislativo N° 1017 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-PCM. y su
modificatoria aprobada según Ley N° 29873 y el Decreto Supremo N° 138-2012-EF y Anexos.
Atentamente,
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR
DNI o Carné de Extranjería o Pasaporte
Formato N° 10
| 4 4
ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO
| 4 5
ANEXO
PROFORMA DE CONTRATO
CONTRATO DE CONSTRUCCION A SUMA ALZADA
| 4 6
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA RESTRINGIDA N° 001-2015/CE-MDSMM
Conste por el presente documento, el Contrato de Construcción de Obra a Suma Alzada, que
celebran, de una parte, la Municipalidad Distrital de , con R.U.C. N° , con domicilio en
-, representado por su , identificado con D.N.I. N° , designado por del y
facultada por aprobado por , a quién en adelante se le denominará la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL, y, de la otra parte, la Empresa inscrita en el Registro Nacional de Proveedores
con el N° .... y en la Ficha No del Registro Mercantil de , con R.U.C. N° , con domicilio
en Teléfono: , correo electrónico: , a quien denominaremos El CONTRATISTA,
debidamente representada por su Gerente el Sr ,identificado con D.N.I. N° , en los
términos y condiciones siguientes:
Cuando en el presente Contrato se mencione la palabra Ley o Reglamento, se entenderá que
se está haciendo referencia a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobada
por Decreto Legislativo N° 1017, y al Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 184-2008
PCM, modificado según Ley N° 29873 y el Decreto Supremo N° 138-2012-EF y Anexos.
PRIMERO: FINALIDAD
El propósito del presente contrato es la ejecución de la obra: " ”, ubicado en el distrito de
, provincia de , departamento de , que se ejecutan en el contexto del Programa
de Conversión de Deuda de Perú frente a España. SEGUNDO: OBJETO
El presente contrato tiene como objeto la CONSTRUCCIÓN de la obra que se describe en el
Expediente Técnico, aprobado mediante Resolución N° .
TERCERO: ANTECEDENTES
3.1 Con fecha de del 2015, se llevó a cabo el proceso de selección por
Adjudicación Directa Selectiva N° ., para la ejecución de la obra descrita
precedentemente, a suma alzada, por el Comité Especial, designado por , otorgándose
la Buena Pro a El CONTRATISTA por el monto total de su oferta a suma alzada, que forma parte
del presente Contrato, y que asciende a con ..../100
Nuevos Soles (S/ ) con precios vigentes al de 2015.
El monto del Valor Referencial de la Obra son: al
, asciende a la suma de con ../100 Nuevos Soles
(S/ )
3.2 El Expediente Técnico ha sido aprobado oportunamente por la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL y los recursos provienen del financiamiento con los fondos provenientes del
Fondo Perú - España en el marco del Programa de Conversión de Deuda Externa suscrito entre
el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno del Reino de España.
CUARTO: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA
En virtud de este contrato, el Contratista asume las siguientes obligaciones:
4.1 Ejecutar la obra precedentemente descrita, por el monto de su oferta, por el sistema
de Suma Alzada, que comprende: materiales, mano de obra, gastos generales, seguros,
pruebas, dirección técnica, utilidad y cualquier otro gasto que sea necesario para la buena
| 4 7
ejecución de la obra, hasta la total conclusión, entrega y formalización de la Memoria
Descriptiva, Planos de Replanteo.
4.2 Ejecutar la obra en estricta conformidad con el Expediente Técnico que comprende :
bases integradas del proceso de selección, memoria descriptiva, planos, especificaciones
técnicas, metrados, análisis de precios unitarios, valor referencial , oferta, plazo, estudios de
suelos, que, debidamente suscritos por “EL CONTRATISTA”, forman parte integrante de este
Contrato.
El CONTRATISTA presentará a la firma del presente contrato, la Constancia otorgada por el
Registro Nacional de Proveedores de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, y tener
una capacidad libre de contratación mayor o igual al monto del Contrato que suscribe
4.3 Realizar los trabajos proporcionando todos los materiales e implementos de equipos
de construcción, dirección técnica y administrativa, obligándose a proveerse con la debida
anticipación de la mano de obra, los materiales, insumos y equipos necesarios para la
ejecución de la obra.
4.4 Presentar tres copias del Cronograma General de Ejecución de Obra y del Calendario
Valorizado de Avance Mensual de Obra y Calendario de Adquisición de Materiales con la
conformidad de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL, y dar comienzo a los trabajos a partir de la
fecha señalada en la cláusula sexta, numeral 6.1 del presente contrato.
4.5 Mantener No transferir, por ninguna causa, parcial o totalmente, la ejecución de la
obra materia del presente contrato, salvo autorización expresa de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL mediante comunicación escrita, previa solicitud escrita y fundamentada de “EL
CONTRATISTA”, siendo causal para que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL resuelva unilateralmente
el contrato, en caso de incumplimiento de la presente cláusula de parte del contratista. En
caso se autorice un subcontrato, el contratista mantendrá la responsabilidad por la ejecución
total de su contrato frente a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL. Para ser subcontratista se requiere
no estar incluido en el capítulo de Inhabilitados para Contratar con el Estado del Registro
Nacional de Proveedores y estar inscrito en el capítulo de Ejecutores de Obras del mismo
Registro.
4.6 Suministrar electricidad en baja tensión, así como el agua necesaria para la ejecución
de la obra a que se refiere el presente Contrato.
El CONTRATISTA, se encargará del trámite, seguimiento y cancelación desde el inicio de la Obra
ante los concesionarios respectivos, para la instalación domiciliaria de agua, desagüe y energía
eléctrica de la Institución Educativa materia de la construcción, para lo cual la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL, le proporcionará los recursos económicos que demanden dichos servicios.
4.7 Responsabilizarse de la buena conservación de la obra, así como del cumplimiento de
las disposiciones y reglamentos de los Concejos Municipales y del Gobierno relacionados al
tránsito, y trabajos en la vía pública, en forma tal que no de lugar a reclamos del vecindario ni
a sanciones o multas por parte de las Autoridades Municipales o del Estado, siendo de su
cuenta, las posibles multas o sanciones, por omisión de tales disposiciones.
4.8 Responsabilizarse ante la MUNICIPALIDAD DISTRITAL y/o terceros por la calidad
técnica ofrecida y por las imperfecciones, vicios ocultos de la obra que sean causa de la
destrucción parcial o total de la misma, por un plazo no menor de siete (7) años, de
conformidad con lo establecido por el Art. 50° de la Ley.
| 4 8
4.9 Responsabilizarse exclusivamente de todo daño que por acción u omisión hubiera
causado a personas, muebles o inmuebles de terceros que se deriven de los trabajos de
construcción.
4.10 EL CONTRATISTA, a través de su Residente solicitará mediante anotación en el
Cuaderno de Obra la recepción de la misma, indicando la fecha de culminación. El Supervisor o
Inspector en un plazo no mayor de cinco (5) días comunicará este hecho a la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL, teniendo en cuenta lo prescrito en el inc. 1 del Art. 210° del Reglamento.
4.11 Entregar la obra mediante la suscripción de un Acta, una vez que el Comité de
Recepción, haya dado su conformidad a la obra, sin observaciones.
4.12 Presentar la Liquidación del Contrato debidamente sustentada de la obra en un plazo
de 60 días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de contractual vigente, el que resulte
mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, entregándose con ella la
Memoria Descriptiva debidamente suscrita por el Residente y Supervisor de la Obra, y los
planos de replanteo en formato digitalizado, en Autocad, mas cuatro copias debidamente
suscritas.
De no cumplir en el plazo señalado, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL procederá a elaborar la
Liquidación del Contrato, cargando su costo a “EL CONTRATISTA”, de acuerdo a lo prescrito en
el Art. N° 211° del Reglamento.
4.13 Presentar con la Liquidación del Contrato una Declaración Jurada de no adeudos a sus
trabajadores, proveedores y terceros, relacionados con la ejecución de la obra, requisito
indispensable para tramitar la devolución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
4.14 Brindar facilidades al personal de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL y a los funcionarios de
la Comisión Binacional que visiten los lugares en donde se ejecutan la obra.
QUINTO: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
5.1 Designar al Supervisor o Inspector de la obra, entregar el expediente técnico de la obra
completa y los terrenos donde se ejecutará la obra, así como entregar el adelanto directo para
la obra a "EL CONTRATISTA”, solicitado por éste.
5.2 Entregar a “EL CONTRATISTA”, planos digitalizados en Autocad de los planos generales
del proyecto (Planos de Ubicación, Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras, Plano
General de Instalaciones Sanitarias y Plano General de Instalaciones Eléctricas), un juego
completo de los planos del Proyecto en copia bond u ozalid, así como copia de los demás
documentos del Expediente Técnico.
5.3 Abonar, previa aprobación, las Valorizaciones, que tendrán el carácter de pagos a
cuenta y serán elaborados en función de los metrados ejecutados, con los precios unitarios del
valor referencial, agregando separadamente los montos proporcionales de Gastos Generales y
Utilidad. El sub-total así obtenido se multiplicará por el factor de relación calculado hasta la
quinta cifra decimal. Pagar las valorizaciones en un plazo máximo de 5 días hábiles.
5.4 Evaluar las observaciones al expediente técnico y proyectos formuladas por el
contratista y pronunciarse sobre ellas en un plazo máximo de 15 días naturales, en los casos
| 4 9
que no sean atendidas por la supervisión por tratarse de modificaciones sustanciales al
proyecto aprobado.
5.5 Recepcionar la obra totalmente concluida y sin observaciones, suscribiendo las actas
correspondientes, por intermedio del Comité de Recepción designado para la obra.
SEXTO: DEL PLAZO
6.1 "EL CONTRATISTA", se obliga a entregar la obra, objeto del presente Contrato,
totalmente terminadas y a satisfacción de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL, con estricta sujeción
a los plazos propuestos en su Propuesta Técnica presentada con motivo de la Adjudicación
Directa Selectiva N° , la que forma parte del presente Contrato, cuyos inicios y cómputos se
realizarán de conformidad con lo dispuesto por el Art. 184° del Reglamento.
En ese sentido, queda establecido que el plazo para la total ejecución de la obra objeto del
presente contrato es de días naturales.
Queda establecido que "EL CONTRATISTA", debe adoptar todas las medidas necesarias que
garanticen el cumplimiento de la terminación de la obra dentro del plazo fijado.
6.2 En el caso que “EL CONTRATISTA” incurra en mora en la ejecución de la prestación
objeto del presente contrato, se aplicará lo expresamente establecido por el Artículo 165° del
Reglamento, de acuerdo a lo siguiente:
o Incumplimiento del plazo total de ejecución de la obra: se aplicará la penalidad sobre la base
del monto total del contrato
6.3 La ampliación oficial del plazo de ejecución de obras por causas que no son imputables
a "EL CONTRATISTA”, será de acuerdo a lo previsto por el Art. 41° de la Ley, Art. 200°, 201° y
202° del Reglamento
SETIMO: DEL COSTO DE LA OBRA Y FORMA DE PAGO
7.1 Como queda indicado, el costo a suma alzada de la obra , asciende a la suma de:
con ../100 Nuevos Soles (S/ ) con precios vigentes al
, la forma de pago se opera conforme a los numerales siguientes.
7.2 La MUNICIPALIDAD DISTRITAL, no otorgara a “EL CONTRATISTA " adelanto directo,
asimismo adelanto para la adquisición de materiales, insumos o servicios, en cumplimiento a
las prerrogativas establecidas en las Bases Administrativas de la licitación Pública materia del
presente contrato. Debido a que el otorgamiento de adelantos es facultativo, con la finalidad
de cautelar los recursos económicos y garantizar la culminación plena de la obra y evitar
problemas de sobregiros por pagos anticipados.
7.3 El plazo máximo para el pago de Valorizaciones será de diez días calendarios a partir de
su presentación por parte del Supervisor de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL, para cuyo trámite
de cancelación, el contratista deberá entregar obligatoriamente el resultado de los ensayos de
resistencia de concreto del mes precedente, si los hubiera o cuando corresponda, adjunto en
el informe mensual correspondiente. El Residente obra y la Supervisión deberán elaborar el
informe mensual previa conciliación de los metrados realmente ejecutados, hasta el tercer día
del siguiente mes del periodo valorizado (mensual). El Supervisor deberá complementar con
revisar los contenidos mínimos del informe mensual presentado por el Residente, y deberá
| 5 0
elaborar su informe y entregar la valorización en el plazo máximo del quinto día calendario del
mes en curso a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad
Distrital San Miguel de Mayocc, para su conformidad, de acuerdo al calendario establecido en
las Bases.
7.5 En caso de incumplimiento del pago por parte de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL, salvo
que el atraso se deba acaso fortuito o fuerza mayor, éste reconocerá el pago de intereses
conforme a lo establecido por el Código Civil. Igual derecho corresponde a la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL en el caso que éste sea la acreedora.
7.6 Las valorizaciones presentadas por el contratista deberán contener evidencias de que
se han cumplido con los ensayos o análisis establecidos en las especificaciones técnicas,
requeridos por la obra ejecutada en el periodo valorizado cuando corresponda, la cual deberá
adjuntarse en el informe Mensual del Residente de obra. Sin dicho requerimiento no se
procederá a la cancelación de dichas valorizaciones.
OCTAVO: GARANTIAS
EL CONTRATISTA ha entregado las garantías siguientes, a fin de asegurar la buena ejecución de
la obra y asegurar el cumplimiento del presente Contrato
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO
EL CONTRATISTA ha entregado la garantía de fiel cumplimiento del contrato, siendo esta
N° , por S/ , por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del contrato,
cuya vigencia es del ( plazo de ejecución); debiendo mantenerse
Vigente hasta que la liquidación quede consentida.
También opcionalmente las Micro y Pequeñas Empresas se pueden acoger al Art. 39 de la Ley
de Contracciones del Estado.
NOVENO: RESOLUCION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que
haya sido previamente observada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL, esta podrá resolver el
presente Contrato, en forma Total o Parcial; de acuerdo a lo prescrito en el Artículo 44a de la
Ley y el Artículo 209° del Reglamento. Se ejecutará las garantías que EL CONTRATISTA hubiera
otorgado de conformidad con el Artículo 164° del Reglamento, sin perjuicio de la
indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.
DECIMO: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebración del contrato
será resuelta mediante arbitraje de derecho, conforme a las disposiciones de la Ley y su
Reglamento.
El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral, según lo dispuesto en el Artículo 214° y
siguientes del Reglamento de la Ley. A falta de acuerdo de la designación del mismo, o ante la
rebeldía de una de las partes de cumplir con dicha designación, la misma será efectuada de
conformidad con los Reglamentos del Centro de
Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de , a cuyas
normas y
| 5 1
Administración de partes se someten en forma incondicional
DECIMO PRIMERA: DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente Contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado, en caso de incumplimiento.
DECIMO SEGUNDA: FINALES
12.1 Las partes dejan constancia que de conformidad con lo que prescribe el Artículo 53°
del D.S. N° 008- 2000-MTC de fecha 16-02-2000, la obra materia de este Contrato está
exonerada del requisito de Licencia de Obra, así como del Certificado de Finalización de Obra;
debiendo “EL CONTRATISTA” tramitar y presentar ante los organismos pertinentes los
documentos indicados en el acápite a) y b) indicados en el articulado señalado.
12.2 "EL CONTRATISTA", deja constancia que la dirección técnica de la obra estará a
cargo del Ing (CIP No. ...), el mismo que reúne las condiciones establecidas en el
numeral 19.1 i) de las Bases de la Adjudicación Directa Selectiva.
El Residente, por su sola designación representa a “EL CONTRATISTA” para los efectos
ordinarios de la obra; no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.
En consecuencia, tendrán validez las decisiones adoptadas por el referido Residente a cargo de
la dirección técnica de la obra, las cuales no podrán ser alteradas por otra persona o autoridad
propia del Contratista. El reemplazo del citado profesional será materia del correspondiente
aviso notarial que curse “EL CONTRATISTA” a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL con no menos de
quince días (15) de anticipación debiendo reunir el reemplazante las mismas condiciones de
idoneidad indicadas y requisitos exigidos por las Bases y el Reglamento.
12.3 Forman parte integrante del presente contrato, los documentos que se relacionan y
que aparecen en anexo debidamente numerados:
1. Bases integradas de la Adjudicación Directa Selectiva N°
2. La Propuesta Técnica y Económica presentada por el Contratista con motivo de la
Adjudicación Directa Selectiva N°
3. Constancias expedida por el Registro Nacional de Proveedores de no estar inhabilitado
para contratar con el Estado y tener capacidad libre de contratación mayor o igual al contrato
que suscribe.
4. Copia del Acta de otorgamiento de la Buena Pro.
5. El Expediente Técnico del Proyecto.
6. Memoria Descriptiva
7. Especificaciones Técnicas
8. Estudios De Suelos
9. Planilla De Metrados
| 5 2
10. Presupuesto De Obra
11. Análisis De Precios Unitarios
12. Relación De Insumos
13. Fórmula Polinómica
14. Programación De Obra
15. Cronograma Valorizado De Ejecución de Obra
16. Presupuesto Analítico
17. Desagregado De Gastos Generales
18. Panel Fotográfico
19. Planos
20. Calendario Valorizado de Avance Mensual de Obra
21. Calendario de adquisición de materiales
12.4 "EL CONTRATISTA", está obligado a retirar en forma inmediata a cualquier trabajador a
su cargo cuando a juicio del Supervisor o Inspector y a solicitud de éste sea necesario adoptar
tal medida ya sea por incapacidad, incorrecciones, desórdenes o cualquier otra falta que tenga
relación directa con la buena ejecución de la obra.
12.5 El presente Contrato de Construcción se encuentra afecto al Impuesto General a las
Ventas, de conformidad a lo dispuesto por D. L. N° 821 y normas reglamentarias vigentes sobre
la materia.
12.6 "EL CONTRATISTA", se obliga a cumplir con la ejecución de la obra en el plazo fijado,
quedando entendido que el atraso injustificado y/o incumplimiento de sus obligaciones
contractuales por una de ellas conllevará a la resolución total del contrato.
12.7 Lo no previsto en el presente Contrato, se regirá por lo dispuesto, en la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017 y su Reglamento
aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF y demás disposiciones complementarias,
modificatorias y suplementarias de esta norma.
12.8 Las partes renuncian expresamente al fuero de sus domicilios y se someten a la
jurisdicción de los jueces de la Provincia de Churcampa - Huancavelica señalando las
direcciones precisadas en el encabezamiento de este contrato como domicilio donde deben
efectuarse todas las notificaciones, citaciones y avisos. De producirse cambio de domicilio de
cualquiera de las partes, se hará de conocimiento de la otra parte, mediante Carta Notarial.
Las partes han aprobado el presente contrato y lo suscriben (en cinco originales) sus
representantes legales que se mencionan en las generales introductorias de este mismo
instrumento, en San Miguel de Mayocc a los días del mes de del 2015.
POR LA MUNICIPALIDAD EL CONTRATISTA
| 5 3
