LA 09-2012 EQUIPO DE LABORATORIO 2[1]w2.salud.gob.sv/./archivos/pdf/uaci2012/licitaciones_abiertas/LAbiert… · ministerio de salud unidad de adquisiciones y contrataciones institucional

MINISTERIO DE SALUDUNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

==================================================================LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA No. 26/2012

FONDO GENERAL

Bases de la Licitación Abierta DR-CAFTA LA No. 26/2012

SUMINISTRO DE

“EQUIPO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO PARA LAS REGIONES CENTRAL, METROPOLITANA,

PARACENTRAL Y ORIENTAL”

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FONDO GENERAL

Señor ofertante:

Favor leer detenidamente las condiciones que deberá cumplir su oferta.

1



FONDO GENERAL

INDICE

Pág. No.Condiciones y especificaciones técnicas del suministro requerido …………………………………… 3-12

Periodo para adendas y consultas …………………………………… 12-13

Presentación, Contenido y Apertura de Oferta …………………………………… 13-23

Vigencia de la oferta …………………………………… 23

Aceptación de bases de Licitación …………………………………… 23

Prohibiciones …………………………………… 23-27

Evaluación de ofertas …………………………………… 27-31

Adjudicación …………………………………… 31-33

Plazo para la firma de los contratos …………………………………… 33-34

Garantías …………………………………… 34-35

Lugar y Plazo de entrega …………………………………… 35

Forma, Trámite y Plazo de pago …………………………………… 35-36

Cesación, extinción, caducidad y revocación del contrato …………………………………… 36

Sanciones, Multas y solución de conflictos …………………………………… 36-37

Solvencias vigentes para celebrar contrato y Aspectos subsanables

…………………………………… 37-38

Anexos …………………………………… 39 en adelante

2



FONDO GENERAL

1. OBJETO DE LA LICITACION

El Gobierno de El Salvador representado por el Ministerio de Salud que en lo sucesivo se denominará MINSAL, y éste por medio de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, que en lo sucesivo se denominará UACI, promueve la presente Licitación Abierta DR_CAFTA LA No. 26/2012 que tiene por objeto la adquisicion del suministro de “ EQUIPO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO PARA LAS REGIONES CENTRAL, METROPOLITANA, PARACENTRAL Y ORIENTAL”, FONDO GENERAL, a precio DDP puesto en le lugar de entrega establecido en las presentes bases de licitación y según detalle y especificaciones que se establecen a continuación.

2. MARCO LEGAL

Queda entendido que al presentar la oferta, el ofertante acepta sin reserva alguna las condiciones, especificaciones técnicas y demás contenido de las bases de licitación, El tratado de Libre Comercio de Estados Unidos de América – Centroamérica – República Dominicana (TLC-DR-CAFTA); La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública de El Salvador, su Reglamento y demás Legislación Salvadoreña aplicable.

Las Leyes anteriores citadas podrán obtenerlas en, las direcciones electrónicas http: // WWW.comprasal.gob.sv y http: // www.asamblea.gob.sv enlace publicaciones

3. CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SUMINISTRO REQUERIDOLa adquisición del suministro de “EQUIPO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO PARA LAS REGIONES CENTRAL, METROPOLITANA, PARACENTRAL Y ORIENTAL” FONDO GENERAL, objeto de esta licitación, deberá proporcionarse de conformidad a las siguientes condiciones y especificaciones técnicas:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SUMINISTRO REQUERIDO

RENGLÓN DESCRIPCION CANTIDAD

1Refrigeradora para Propósitos Generales, De 10 – 15

pies, Sistema Frío Seco de dos Puertas3

ESPECIFICACIONES TÉCNICASCódigo del Producto según Cuadro Básico: 60401194

Equipo Refrigeradora para Propósitos, de 10 – 15 pies, Sistema Frío

Seco de dos Puerta, Unidad Ubicación Según matriz de distribución, Anexo No. 3Descripción Refrigerador frío seco con capacidad aproximada de 10 a 15 pies

cúbicos (o mayor), con cierre hermético, sensor de temperatura electrónico y luz interior, descongelamiento automático.Debe poseer al menos 2 repisas, anaqueles de cristal templado2 niveles de congelamiento en freezer.

Características Eléctricas Voltaje: 120 VACFrecuencia. 60 HertzFases: 1Tomacorriente macho polarizado.

Características Mecánicas Mueble fabricado en lámina porcelanizada, con aislamiento de lana de fibra de vidrio o poliuretano.

Condiciones de Recepción Serán entregados a entera satisfacción del Administrador de contratoGarantía Garantía contra desperfectos de fabricación, de un año a partir de la

entrega de conformidad.

3



FONDO GENERAL


2 Baño María de acero inoxidable 2


Equipo Baño María de Acero Inoxidable

Ubicación Según matriz de Distribución, Anexo No. 3

Descripción Baño María para uso en laboratorio clínico, reservorio interior en acero inoxidable, con tapadera.Con controles de selección de tiempo y temperatura en un rango hasta 65 °C aprox.Que cuente con un termometro extra con rango de 0 °C a 100 °C

Características Eléctricas Voltaje de alimentación: 120 VACFrecuencia: 60 Hertz.Fases: 1Tomacorriente macho polarizadoTipo de seguridad eléctrica: UNE 61010, IEC 61010 o su equivalente.

Características Mecánicas Capacidad del reservorio: 2 – 3.5 litros aproximadamente. Rango de temperatura: 5°C arriba temperatura ambiente hasta 65°C, aprox. Estabilidad de temperatura: ± 0.5°CReservorio construido en acero inoxidable grado 304 o superior, según norma AISI o su equivalente.Fabricado bajo norma ISO 9000

Condiciones de Recepción Serán entregados a entera satisfacción del Administrador de contrato

Garantía De dos años contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo.Deberá considerarse mantenimiento preventivo, una vez al año (presentar programa de mantenimiento) y correctivo durante el periodo de garantía.Compromiso por escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de 5 años.

4



FONDO GENERAL


3Centrifuga para microhematocrito (microcentrífuga)

portátil7


Equipo Centrifuga para microhematocrito ( microcentrifuga ) Portátil Ubicación Según matriz de distribución, Anexo No. 3

Descripción Microcentrífuga para hematocrito, alta velocidad, con sistema de freno al motor, plato porta capilares con espacios debidamente numerados para una fácil identificación, con las siguientes características:

• Capacidad: 24 capilares de 75 mm de largo, ±1mm, 1.15mm ±0.05mm de diametro.

• Velocidad aproximada: (10,000 a 15000) RPM máxima• Control de tiempo (temporizador) hasta 15 minutos

aproximadamente.• Con sistema de protección anti apertura de la tapadera en

funcionamiento.• Motor de inducción (no utiliza carbón) • Cabezal y cubierta balanceados dinámicamente para

operación suave y silenciosa.• Incluir 3 empaques para el plato porta capilares

Características Eléctricas Voltaje: 120 VACFrecuencia: 60 Hertz.Fases: 1Tomacorriente macho polarizadoNorma de seguridad eléctrica: UNE 61010-1ó su equivalente.

Características Mecánicas Cubierta del cabezal transparente, carcaza metálica resistente a la corrosión. Con patas de hule para evitar deslizamiento y sus accesorios en donde deberá incluir Pinza para facilitar la apertura, Tabla lector de ematocrito,

Información Técnica Requerida

a) Manual de operaciónb) Manual de servicio técnicoc) Manual de partes

Manuales en idioma español o traducido al españolCondiciones de Recepción Serán entregados a entera satisfacción del Administrador de

contratoGarantía Garantía de dos años contra desperfectos a partir de la fecha de

puesta en funcionamiento del equipo.Deberá considerarse mantenimiento preventivo y correctivo durante el periodo de garantía.Incluirá al menos dos visitas anuales de mantenimiento preventivo, durante el tiempo de vigencia de la garantía. Compromiso por escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de 5 años.

5



FONDO GENERAL


4Estabilizador de voltaje, capacidad mínima de 300

watts, 120 vóltios frecuencia (50-60) hertz25


Ubicación Según matriz de distribución, según Anexo No. 3

Equipo Estabilizador de voltaje

Descripción Tecnología de Regulación de Alto y Bajo Voltaje con un rango de voltaje de entrada de 80 a 140 voltios aproximadamente.Voltaje de salida: 115 VRango de frecuencia de entrada 56-64 HZRango de frecuencia de salida: 60 HZCon un tiempo de respaldo de energía no menor a 10 minutosCordón de alimentación con toma corriente macho polarizado.Norma de seguridad eléctrica: UNE 611010-1 ó su equivalenteDebe poseer como mínimo cinco contactos de salida


Garantía Garantía contra desperfectos de fabricación de dos años

6



FONDO GENERAL


5Macrocentrífuga con rotor y camisa para

pruebas de rutina6


Equipo Macrocentrífuga con rotor y camisa para pruebas de rutinaUbicación Según matriz de Distribución, Anexo No. 3Descripción Centrífuga para pruebas de rutina en laboratorio clínico, con las

siguientes características:Capacidad 12 tubos conicos de 15 mlVelocidad máxima hasta 5000 RPM aprox.Que funcione con motor de inducción (sin carbones)Con control de velocidad aproximada entre 100 - 5000 RPM Con sistema de protección anti-apertura de la tapadera en funcionamiento, con temporizador ajustable: 0 - 30 minutosEl equipo deberá contar con certificación FDA o equivalente

Características Eléctricas Voltaje: 120 VACFrecuencia: 60 HertzFases: 1Tomacorriente macho polarizadoTipo de seguridad eléctrica: UNE 611010 o su equivalente.

Características Mecánicas Completamente portátil, con cabezal de 12 tubos conicos de 15 ml, cubierta de cabezal de la centrifuga en acero inoxidable o acrílico.Cámara de centrifugación en acero inoxidable calidad AISI 304 18/8 totalmente accesible, que permita su fácil limpieza, con aislamiento térmico para mantener el exterior del equipo a temperatura ambiente.Con carcasa resistente a la corrosiónCon soportes de hule, y todos sus accesorios.Fabricado bajo norma ISO 9000


Garantía De dos años contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo.Deberá considerarse mantenimiento preventivo (presentar programa de mantenimiento) y correctivo durante el periodo de garantía.Incluirá al menos dos visitas anuales de mantenimiento preventivo, durante el tiempo de vigencia de la garantía. Compromiso por escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de 5 años.

Capacitación El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá:- La operación y manejo del equipo- Mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes del equipo.

7



FONDO GENERAL


6 Mezclador de tubos 6


Equipo Mezclador de tubos Ubicación Según matriz de distribución, Anexo No. 3

Descripción El mezclador se requiere que cuente con rodillos en donde se puedan colocar en posición inclinada u horizontal de no menos de 6 a 10 tubos de ensayo con una medida aproximadamente 12 x 75 mm.

Características Eléctricas Voltaje de: 120 VACFrecuencia: 60 HertzFases: 1Tomacorriente macho polarizadoNorma de seguridad eléctrica: EN 61010-1ó su equivalente.

Características Mecánicas Portátil, montaje sobre mesa, metálico, pintura esmalte.

Garantía Garantía de un año contra desperfectos a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo.Compromiso por escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de 5 años.


8



FONDO GENERAL


7 Rotador Serológico 3


Equipo Rotador Serológico

Ubicación Según matriz de distribución, Anexo no. 3

Descripción Rotador Serológico, eléctrico, con tapadera acrílica transparente, plataforma de (10 x 10) pulgadas aproximadamente con superficie antideslizante. Movimiento orbital de 3/8” en el plano horizontal. Con control de velocidad de 40 a 220 RPM, tacómetro digital o análogo. Temporizador de 0 a 30 minutos o continuo.Motor de inducción (no utiliza carbones)

Características Eléctricas Voltaje de: 120 VACFrecuencia: 60 Hertz. Fases: 1Tomacorriente polarizadoTipo de seguridad eléctrica: UNE 61010-1ó su equivalente.

Características Mecánicas Portátil, para montaje sobre mesa.Almohadilla antideslizante desmontable y desinfectable en autoclaveFabricado bajo norma ISO 9000


Garantía Garantía de un año contra desperfectos a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. Deberá considerarse mantenimiento correctivo durante el periodo de garantía. Compromiso por escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de 5 años.

9



FONDO GENERAL


8 Espectrofotómetro 9


Equipo EspectrofotómetroUbicación Según matriz de distribución, Anexo No. 3Descripción Espectrofotómetro (con sistema de aspirado de muestra) para luz

visible, deberá ser capaz de dar lectura en transmitancia, absorbancia y concentración, con luz directa de menos de 1% T a 340 nanómetros, una variación de concentración continua de 0.1 a 5% y con ancho de ranura espectral de 10 nanómetros para resolución de picos angostos analíticos, además deberá tener las siguientes características:Rango aproximado de longitud de onda: 335 – 1110 nanómetrosExactitud: ±1 nanómetros a 335, 436, 530 y 540 nanómetrosTransmitancia: 0 a 200 % TAbsorbancia: -0.3 a 2.0 AConcentración: 000 a 1999 unidadesExactitud Fotométrica: ±0.8 % T a 30% T ±0.01 A 0.5 AFuente de luz: Lámpara de tipo halógenaTipo: Digital con selector: de tipo de rendija.Capacidad para almacenar métodos, lectura directa de absorbancia, transmitancia y concentración con programa de auto chequeo que permite verificar el sistema automáticamente a cero.Incluye 1 cubeta de cuarzo preferentemente y 100 cubetas reusables, ambas de 1 Ml., El equipo deberá contar con certificación FDA o equivalente

Características Eléctricas Voltaje de alimentación: 120 VAC, Frecuencia: 60 Hertz., Fases: 1, Tomacorriente macho polarizadoTipo de seguridad eléctrica: UNE 61010, IEC 61010 o su equivalente.Se deberá Incluir por Equipo un Regulador de Voltaje

Características Mecánicas Portátil, para utilizar sobre mesa.De fácil operación.

Condiciones de Recepción Serán entregados a entera satisfacción del Administrador de contratoGarantía Garantía de dos años contra desperfectos a partir de la fecha de

puesta en funcionamiento del equipo.Deberá considerarse mantenimiento preventivo y correctivo durante el periodo de garantía. Incluirá al menos una visita anual de mantenimiento preventivo, durante el tiempo de vigencia de la garantía (presentar calendarización de visitas). Compromiso por escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de 5 años.

Capacitación El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá:- La operación, limpieza y buen manejo del equipo- Mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes del equipoImpartidas al operador y técnicos de mantenimiento respectivamente.

10



FONDO GENERAL


9 Microscopio binocular 8


Equipo Microscopio binocular

Ubicación Según matriz de distribución, Anexo No. 3

Descripción Microscopio binocular planacromático para uso en laboratorio clínico, cuerpo binocular giratorio regulable (0 a 360) grados. Dos oculares de 10X WF (Campo Amplio). Revolver porta objetivos cuádruple, con los objetivos siguientes: 4X, 10X, 40X y 100X, planacromáticos N.A., con diafragma de campo luminoso y filtro atenuador de luz color azul, Sistema de iluminación LED de (20W, 6V ó 30W, 12V) controlado por un regulador de intensidad.Incluye una lámpara de repuesto, funda protectoraPlatina provista con movimiento en cruz. Condensador con apertura numérica. Mandos de enfoque macro-micrometrico coaxiales.

Características Eléctricas Voltaje: 120 VACFrecuencia: 60 Hertz.Fases: 1Tomacorriente macho polarizado.Norma de seguridad eléctrica: UNE 61010-1ó su equivalente.

Características Mecánicas Microscopio versátil, de fácil manejo, compacto, estático, metálico, pintado al horno, pintura resistente a agentes químicos.


Garantía Garantía de dos años contra desperfectos a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo.Deberá considerarse mantenimiento preventivo y correctivo durante el periodo de garantía, debiendo presentar calendarización.Incluirá al menos una visita anual de mantenimiento preventivo, durante el tiempo de vigencia de la garantía. Compromiso por escrito del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de 5 años.

11



FONDO GENERAL

RENGLÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD

10 Silla ergonómica secretarial sin brazos 18

ESPECIFICACIONES TÉCNICASCódigo del Producto según Cuadro Básico 62502000

Mobiliario Silla ergonómica secretarial sin brazos

Ubicación Según matriz de distribución, Anexo No. 3

Descripción Silla ergonómica giratoria secretarial sin brazos

Características Mecánicas Silla giratoria, base rodable con rodos de 2”.Con capacidad de soportar pesos de hasta 250 lbs.Control de altura regulable, entre un rango aproximado de 16” y 22”.Con respaldo ergonómico reclinable.Respaldo y asiento de espuma de hule, tapiz de tela.Profundidad y ancho aproximado: 52.00 cm.Peso aproximado: 10.5 kg


Garantía Garantía contra desperfectos de fabricación, de un año a partir de la entrega de conformidad.

4. PERIODO PARA ADENDAS Y CONSULTAS

4.1 Consultas y Aclaraciones

Toda consulta o aclaración que los interesados consideren necesario, deberá formularse por escrito a la UACI del MINSAL, y las empresas extranjeras a la dirección de correo electrónico [email protected], los días 21 y 22 de Mayo de 2012, las que serán contestadas y comunicadas por escrito a todos los interesados que hayan retirado las bases de licitación.

4.2 Adendas o Enmiendas

El MINSAL podrá hacer por escrito, adendas o enmiendas a las bases de licitación, antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas, las cuales notificará a todos los interesados que hayan retirado las bases de licitación. Dichas adendas o enmiendas las suscribirá el titular del MINSAL y formulará parte de los documentos contractuales, no tendrá ninguna validez las explicaciones o instrucciones verbales.

12



FONDO GENERAL

Cuando se trate de aclaraciones que soliciten al MINSAL, los que hayan comprado las bases de licitación, estas serán respondidas por la Jefe UACI y tendrán legal validez.

5. PRESENTACION, CONTENIDO Y APERTURA DE OFERTAS

5.1 Presentación de la oferta

• La presentación de las ofertas se efectuará en la UACI de este Ministerio, ubicada en Calle Arce No.827, San Salvador, en fecha 28 de Junio de 2012, de las 8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. (hora local). Después de las 10:00 a.m. no se recibirán ofertas

• Las bases de licitación podrán ser consultadas en la dirección electrónica http://www. comprasal.gob.sv y si están interesados en presentar su oferta tienen dos opciones:

• Primera opción Retirarlas en la UACI del MINSAL ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, para lo cual deberán cancelar en efectivo el valor por el derecho de obtener dichas bases y retirar el documento físico de la base, en las fechas y monto señalado para la presentación de ofertas en la publicación de convocatoria en medios de prensa escrita, por medio de un mandamiento de ingreso extendido por la UACI del MINSAL, dicho pago se hará en la caja corporativa del Banco Agrícola, ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador y en el caso de los extranjeros podrán cancelar en la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda.

• Segunda opción Los interesados podrán obtener las bases de licitación de forma gratuita descargándolas directamente del sitio electrónico de compras públicas habilitado para ello http://www.comprasal.gob.sv. Las bases podrán ser descargadas electrónicamente desde las 00:00 horas del primer día señalado para la obtención de las mismas en los medios de prensa escrita, hasta las 23:59 del último día para obtenerlas.

• Los costos y gastos en que pudieran incurrir los ofertantes para la presentación de ofertas serán sin responsabilidad para el MINSAL.

• Los ofertantes deberán presentar sus ofertas con el contenido requerido en el numeral 5.2 con sus respectivos apartados y demás condiciones establecidas en las presentes bases de licitación.

• El ofertante establecerá la dirección del domicilio y dirección de correo electrónico exacto donde recibirá las notificaciones de la UACI y la designación de una persona facultada para recibirlas, así mismo el número de teléfono y fax. En caso de cambio de dirección deberá notificarla de inmediato vía escrita a la UACI del MINSAL Así mismo la notificación podrá hacerse vía fax o correo electrónico; el ofertante acusará de recibo dichas notificaciones a más tardar dentro de las dos horas siguientes de su envió. En caso de no acusar el recibo de las notificaciones por dicho medio, se entenderá que las han recibido satisfactoriamente y quedarán oficialmente

13



FONDO GENERAL

notificados.

• Los ofertantes deberán presentar la OFERTA TÉCNICA Y ECONOMICA en sobre “A” y la DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA en sobre “B”. Toda la documentación deberá presentarse en original y una copia respectivamente en sobres separados, cerrados y sellados. Los sobres deberán rotularse así: Licitación Abierta DR-CAFTA LA No. 26/2012, nombre o razón social, dirección y teléfono del ofertante. Las copias de las ofertas deberán contener toda la documentación de la oferta original.

• Las ofertas deberán presentarse impresas y firmadas por el Representante Legal en el caso de las sociedades o por el ofertante en caso de persona natural, debidamente selladas. No se aceptarán ofertas o documentación que tenga testados, borrones, raspaduras, enmendaduras, omisiones, entrelineas o adiciones, sino están debidamente salvadas al final de cada documento de oferta.

• La oferta técnica, la económica y los documentos que la acompañan deberán estar escritos EN IDIOMA CASTELLANO O VERTIDOS AL MISMO y deberán estar traducidos cumpliendo con los requisitos establecidos en el numeral 5.2.3 de las presentes bases de licitación.

• Las ofertas técnicas y económicas incluirán los índices que faciliten la ubicación de cualquier información durante el proceso de revisión, evaluación y adjudicación y todas las páginas deberán ser numeradas.

• La documentación deberá ser presentada en hojas tamaño carta y protegida por cubierta adecuada en forma suficientemente segura para evitar su deterioro por el uso durante las tareas de su revisión y evaluación, con dos ojetes.

• Las ofertas deberán presentarse con base al MODELO DE MANUAL DEL PROVEEDOR DEL SISTEMA DE ADQUISICONES. (ANEXO No. 1 y CD-R); el cual deberá imprimir accesando a la dirección http://www.salud.gob.sv, opción menú, dentro de ésta seleccionar la opción Adquisiciones y Contrataciones. En ésta pantalla, bajo el tema Módulo de Ofertas se encuentran los link que permiten bajar el Manual de Usuario (pdf)

• El ofertante deberá verificar, asegurar y responsabilizarse de que la información contenida en el CD-R coincida exactamente con el formulario de oferta impresa, y el MINSAL se reserva el derecho de realizar las pruebas necesarias para asegurar la integridad de la información contenida en el CD-R.

• En caso de discrepancia de la información de la oferta escrita o la establecida en el CD-R prevalecerá la oferta escrita.

NOTA IMPORTANTE PARA INSTALAR EL SISTEMA DE ADQUISICIONES:

Cada vez que participe en licitaciones y tenga que introducir información con el Sistema de Adquisiciones del Ministerio de Salud o sus establecimientos de la Red Nacional del MINSAL, tiene que instalarlo COMO NUEVO , y sólo tiene

14



FONDO GENERAL

que existir en la base de información la Licitación participante, de lo contrario corre el riesgo que su información se duplique o que no imprima.

PROCEDIMIENTO PARA INSTALAR LA APLICACIÓN DEL MÓDULO DE OFERTAS DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES.

Accesar a la dirección de Internet http://www.salud.gob.sv

En la página principal seleccionar la página principal, accesos directos, dentro de ésta seleccionar la opción Adquisiciones y Contrataciones. En esta pantalla, bajo el tema Módulo de ofertas se encuentran los link que permiten bajar el Manual de Usuario (pdf) y el Archivo ejecutable (Aplicación actualizada al 07/10/2010) . Para ejecutar la instalación, se deberá hacer clic en la opción Archivo ejecutable (Aplicación 07/10/2010), en ese momento se desplegará la ventana de diálogo, en la que se deberá hacer clic en Abrir.

• AUTOMÁTICAMENTE SE INICIARÁ EL PROCESO DE INSTALACIÓN PARA C:/• EL PROCESO DE INSTALACION DESPLEGARA UNA SERIE DE PANTALLAS DE

DIALOGO Y EN TODAS ELLAS DEBERÁ PRESIONAR ENTER HASTA LA FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN.

• AL FINALIZAR EL PROCESO DE INSTALACIÓN LA APLICACIÓN QUEDARÁ INSTALADA EN EL DISCO DURO DE LA MÁQUINA LOCAL EN UN DIRECTORIO LLAMADO C:\OFERTASMSPAS, LA CUAL PUEDE HACER ACCESO DIRECTO SI LO DESEA CADA EMPRESA.

• EN LA CARPETA OFERTAS HABRÁ UN EJECUTABLE CON EL NOMBRE OFERTAS, (este archivo lo utiliza también para modificar o continuar alimentando su oferta) EN EL QUE DEBERÁ HACERSE DOBLE CLICK PARA INICIAR CON LA CAPTURA DE OFERTAS.

• PARA CONTINUAR SOLO SE NECESITA SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DESCRITAS EN EL MANUAL DE USUARIO DEL MÓDULO DE OFERTAS DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES.

• PARA PODER IMPRIMIR SU OFERTA TÉCNICA ECONÓMICA TIENE QUE INTRODUCIR EN EL SISTEMA LA INFORMACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE SU EMPRESA.

5.2 Contenido de la oferta

5.2.1 OFERTA TÉCNICA Deberá contener las especificaciones técnicas de la presente base de licitación, adjuntando además los documentos obligatorios siguientes:

� Catálogos legibles tanto en el texto como en imágenes, donde se puedan comprobar las especificaciones técnicas de los renglones ofertados, debidamente identificados con su número de licitación y nombre del proceso de licitación.

� Nota en la que se comprometen a realizar visitas de mantenimiento preventivo y correctivo para los renglones 2(60402050); 3(60402400); 5(60402600); 7(60403210); 8(60403280) y 9(60403380) mientras dure la garantía.

� Nota firmada por el Representante Legal en la que se comprometen que para los renglones 2(60402050); 3(60402400); 5(60402600); 6(60403190); 7(60403210); 8(60403280) y 9(60403380) cuentan con existencias de repuestos por un periodo de 5 años.

15



FONDO GENERAL

� Nota firmada por el Representante Legal en la que se comprometen a que de resultar adjudicados en los renglones 5(60402600) y 8(60403280) brindarán la capacitación que comprenderá en: La operación y el manejo del equipo, Mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes del equipo las cuales se impartirán al operador y técnicos de mantenimiento respectivamente.

� En caso de ser Adjudicados presentar para todos los renglones Manual de Operación, Manual de Servicio y Manual de Partes en Español o traducido al Español con su original en Ingles.

� En caso de ser adjudicado para los renglones 2(60402050) y 9(60403380); se solicita la instalación y puesta en funcionamiento del Equipo. Presentar nota en donde se comprometen la coordinación con el Administrador de Contrato para ser Instalados y puesto en funcionamiento en el lugar establecido.

� En caso de ser equipo y Mobiliario no adquirido por la UACI del nivel superior, deberá presentar al menos dos constancias de Instituciones Públicas, Autónomas o del Sector Privado Nacionales o Extranjeras con las siguientes características: Nombre del equipo o mobiliario a suministrar, satisfacción del usuario final que lo utilizo, tiempo que posee de utilizar el equipo como mínimo de un año y # de contrato o documento con el que fue suministrado. Si no existiera equipo de Laboratorio igual o similar al solicitado, deberá presentar constancia de Fábrica o de un laboratorio de similar campo de análisis que haga constar lo indicado anteriormente.

� En caso de ser equipo ya adquirido en los 5 últimos años por la UACI del Nivel Superior u Organismo donante de Cooperación Externa, deberá especificar el número de contrato u orden de compra a través del cual fue recibido el suministro.

5.2.2 LA OFERTA ECONÓMICA deberá contener la información requerida de acuerdo al formulario de Presentación de Ofertas según Anexo No. 2 y a su vez presentarlo impreso y en CD-R; además deberá contener lo siguiente:

• Carta firmada por el Representante Legal indicando en números y letras el monto total ofertado.

• Montos ofertados en dólares de Los Estados Unidos de América y se considerarán únicamente cuatro decimales.

• Precios ofertados incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios y se mantendrán en firme durante la vigencia de la oferta y contrato respectivo.

• El ofertante deberá presentar una Garantía de Mantenimiento de Oferta por el equivalente al 3% del monto total ofertado. La fianza deberá presentarse de acuerdo al formulario descrito en el Anexo No. 6 de la presente Base de Licitación, en caso de presentar alternativas el monto afianzado deberá ser el 3% del monto total de la oferta de mayor valor ofertado.

16



FONDO GENERAL

5.2.3 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA QUE DEBEN ADJUNTARSE A LA OFERTA TECNICA

SI ES PERSONA JURIDICA NACIONAL Fotocopia Certificada por Notario de:

• Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad debidamente inscrita en el Registro de Comercio.

• Testimonio de la Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad inscrita en el Registro de Comercio (si las hubiere).

• Matrícula de Empresa vigente, en caso de no estar vigente, constancia extendida por el Registro de Comercio de que la emisión de la Matrícula se encuentra en trámite de renovación, o primera vez según sea el caso.

• Credencial de Representante Legal u otro documento que lo acredite como tal, debidamente inscrita en el Registro de Comercio y Testimonio de la Escritura Pública del poder otorgada al Apoderado respectivo, inscrita en el Registro de Comercio, en caso de comparecer por medio de apoderado.

• Documento Único de Identificación (DUI), Pasaporte o Carné de Residente del Representante Legal de la Sociedad, y/o apoderado en su caso, documentos que deben estar vigentes.

• Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) del Representante Legal y/o apoderado en su caso.

• Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) de la sociedad.

• Estados Financieros Básicos (Balance General y Estado de Resultados con la certificación de Depósito extendida por el Registro de Comercio, debidamente inscritos) al 31 de diciembre del año 2011 o del periodo que tenga de operar el ofertante, según su fecha de creación de la empresa, firmados por los responsables de su elaboración y auditados por Auditor Externo, autorizado por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, adjuntando el informe y dictamen del examen financiero de auditoría firmado y sellado por el Auditor Externo.

• Cuando un ofertante representare legalmente a uno o mas fabricantes y ofreciere los equipos de cada uno de ellos deberán presentarse acompañadas de los documentos que acrediten la representación.

Originales de los siguientes documentos:

• Nómina de Accionistas suscrita por el Representante Legal y/o apoderado en su caso.

• Solvencia de Impuestos Internos (IVA y Renta) vigente a la fecha de la apertura de las ofertas.

• Solvencia del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Régimen Salud, vigente a la fecha de la apertura de ofertas, en caso de no existir registro de empleador y afiliados deberá presentar la respectiva constancia.

17



FONDO GENERAL

• Solvencia del Pago de Cotizaciones Previsionales de la Unidad de Pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS),vigente a la fecha de apertura de ofertas, en caso de no existir registro de empleador y afiliados deberá presentar la respectiva constancia.

• Solvencia de obligaciones previsionales de todas las AFP´S e IPSFA, vigente a la fecha de apertura de ofertas. En caso de no tener cotizantes de algunas de las AFP´S e IPSFA, deberá presentar las constancias respectivas,.

• Solvencia de Impuestos Municipales de la Sociedad, vigente a la fecha de apertura de las ofertas, de la Alcaldía Municipal de domicilio del ofertante.

En caso de resultar ganador en la presente licitación, todas las Solvencias requeridas e indicadas anteriormente deberán estar estrictamente vigentes al momento de la contratación.

• Referencia Bancaria que refleje operaciones crediticias en el Sistema Financiero y donde certifique la categoría de cliente “A1 o A2”. En el caso que el suministrante no tenga operaciones crediticias en el Sistema Financiero, bastará con la constancia sin calificación de categoría, para los participantes nacionales. Sin embargo en el caso que los ofertantes al presentar sus Estados Financieros, reflejen en el Balance General Préstamos a Corto o Largo Plazo no les será aceptada dicha constancia. Dicho documento deberá estar fechada dentro de los treinta días calendario previos a la apertura de ofertas.

• Declaración jurada otorgada ante notario por el Representante Legal de la sociedad o por medio del apoderado facultado sobre la veracidad de la información proporcionada; aceptación plena de los términos de referencia, plazos de entrega, especificaciones técnicas, de no estar en cualquiera de las incapacidades establecidas en los artículos 25 y 26, las exclusiones del Articulo 158, efectos de Articulo 159 todos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, Que conoce y entiende las disposiciones del Tratado de Libre Comercio (CAFTA), de estar solvente de todos los regimenes Fiscales, Municipales, de Seguridad y Previsión Social, que asume la responsabilidad de tener Autorización del Fabricante para comercializar legalmente el suministro ofertado en el MINSAL y demás condiciones establecidas en las bases de licitación, según Anexo No. 4.


SI ES PERSONAS NATURAL NACIONAL

Fotocopia Certificada por Notario de:

• Matrícula de Empresa vigente, en caso de no estar vigente, constancia extendida por el Registro de Comercio de que la emisión de la Matrícula se encuentra en trámite de renovación, o primera vez según sea el caso.

• Documento Único de Identidad (DUI) vigente.

• Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT).

18



FONDO GENERAL

• Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios IVA.

• Estados Financieros Básicos (Balance General y Estado de Resultados con la certificación de Depósito extendida por el Registro de Comercio, debidamente inscritos) al 31 de diciembre del año 2011 o del periodo que tenga de operar el ofertante, según su fecha de creación de la empresa, firmados por los responsables de su elaboración y auditados por Auditor Externo, autorizado por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, adjuntando el informe y dictamen del examen financiero de auditoría firmado y sellado por el Auditor Externo.


Originales de los siguientes documentos:

Deberán presentarse los mismos documentos originales solicitados a las personas jurídicas en las presentes bases, excepto la nómina de accionistas.

SI ES PERSONAS JURÍDICA EXTRANJERA.

• Testimonio de Escritura de Pública de Constitución de la Sociedad debidamente inscrita en el Registro correspondiente al país del ofertante.

• Testimonio de Escritura Publica de modificación, transformación o fusión de la Sociedad debidamente inscrita en el Registro correspondiente al país del ofertante.

• Credencial de Representante Legal u otro documento que lo acredite como tal y Testimonio de la Escritura del poder otorgado por el Representante Legal, en caso de comparecer por medio de apoderado.

• Documentos de identidad vigente: Pasaporte o Carné de Residente del Representante Legal de la Sociedad, y/o del apoderado en su caso.

• Estados Financieros Básicos (Balance General y Estado de Resultados debidamente inscritos de acuerdo a la legislación del país de origen) del año 2011 o del período que tenga de operar el ofertante, según su fecha de creación de la empresa, firmados por los responsables de su elaboración y auditados por Auditor Externo, autorizado de acuerdo a la legislación del país de origen, adjuntando el informe y dictamen del examen financiero de Auditoria firmado y sellado por el Auditor Externo.

• Declaración jurada otorgada ante autoridad competente por el Representante Legal de la sociedad o por medio del apoderado facultado sobre la veracidad de la información proporcionada; aceptación plena de los términos de referencia, plazos de entrega, especificaciones técnicas, de no estar en cualquiera de las incapacidades establecidas en los artículos 25, 26, las exclusiones del Articulo 158, efectos de Articulo 159 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, Que conoce y entiende las disposiciones del Tratado de Libre Comercio (CAFTA), de estar solvente de todos los regimenes Fiscales, Municipales, de Seguridad y Previsión Social, que asume la responsabilidad de tener Autorización del Fabricante para comercializar legalmente el

19



FONDO GENERAL

suministro ofertado en el MINSAL y demás condiciones establecidas en las bases de licitación, según Anexo No. 5.

• Referencia Bancaria que refleje operaciones en el Sistema Financiero del país de origen del ofertante y donde certifique la categoría de cliente como excelente o muy bueno, dicha referencia deberá estar fechada por lo menos, dentro de los treinta días calendario anteriores a la fecha indicada para la recepción y apertura de ofertas.



SI ES PERSONA NATURAL EXTRANJERA

• Documentos de identidad vigente: Pasaporte o Carné de Residente del ofertante yo apoderado en su caso.

• Estados Financieros Básicos (Balance General y Estado de Resultados debidamente inscritos de acuerdo a la legislación del país de origen) del año 2011 o del período que tenga de operar el ofertante, según su fecha de creación de la empresa, firmados por los responsables de su elaboración y auditados por Auditor Externo, autorizado de acuerdo a la legislación del país de origen, adjuntando el informe y dictamen del examen financiero de Auditoria firmado y sellado por el Auditor Externo.

• Referencia Bancaria que refleje operaciones en el Sistema Financiero del país de origen del ofertante y donde certifique la categoría de cliente como excelente o muy bueno, dicha referencia deberá estar fechada dentro de los treinta días calendario anteriores a la fecha indicada para la recepción y apertura de ofertas.

• Declaración jurada otorgada ante autoridad competente por el Representante Legal de la sociedad o por medio del apoderado facultado sobre la veracidad de la información proporcionada; aceptación plena de los términos de referencia, plazos de entrega, especificaciones técnicas, de no estar en cualquiera de las incapacidades establecidas en los artículos 25, 26, las exclusiones del Articulo 158, efectos de Articulo 159 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, Que conoce y entiende las disposiciones del Tratado de Libre Comercio (CAFTA), de estar solvente de todos los regimenes Fiscales, Municipales, de Seguridad y Previsión Social, que asume la responsabilidad de tener Autorización del Fabricante para comercializar legalmente el suministro ofertado en el MINSAL y demás condiciones establecidas en las bases de licitación, según Anexo No. 4.


• El ofertante deberá presentar una Garantía de Mantenimiento de Oferta por el equivalente al 3% del monto total ofertado. La fianza deberá presentarse de acuerdo al formulario descrito

20



FONDO GENERAL

en el Anexo No. 5 de la presente Base de Licitación, en caso de presentar alternativas el monto afianzado deberá ser el 3% del monto total de la oferta de mayor valor ofertado.

TANTO LAS PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES EXTRANJERAS EN CASO DE SER ADJUDICADAS, DEBERAN TRAMITAR ANTE EL MINISTERIO DE HACIENDA DE EL SALVADOR LA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT)

TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN QUE SE EXTIENDAN EN PAÍS EXTRANJERO, DEBERÁN PRESENTARSE CERTIFICADOS POR EL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL PAÍS QUE EMANE, DEBIDAMENTE APOSTILLADO Y TRADUCIDOS AL IDIOMA CASTELLANO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DEL EJERCICIO NOTARIAL DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA Y DE OTRAS DILIGENCIAS. EN CASO QUE EL PAÍS DE ORIGEN NO SEAN SUSCRIPTOR DEL CONVENIO DE LA HAYA, DEBERÁ CONTENER EL TRÁMITE DE AUTENTICAS HASTA POR EL CONSULADO DE EL SALVADOR MÁS CERCANO, POSTERIORMENTE, DEBERÁ AUTENTICARSE LA FIRMA DEL CÓNSUL EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE EL SALVADOR. NO SERA NECESARIO ESTE REQUISITO PARA AQUELLOS DOCUMENTOS PRIVADOS QUE NO CONTENGAN CERTIFICACIONES OFICIALES O POR NOTARIOS EMITIDAS EN EL EXTRANJERO, SI NO ÚNICAMENTE LO REFERENTE AL TRAMITE DE TRADUCCION.

APOSTILLADO O AUTENTICA DE FIRMA: Para que los documentos cumplan con este requisito, la firma que los autoriza debe de estar debidamente autenticada, para lo cual los ofertantes tienen dos opciones, LA PRIMERA a través de APOSTILLA, convenio del cual El Salvador es suscriptor y debe de serlo el país de origen de los documentos y LA SEGUNDA en aquellos casos en que los documentos se hubieren emitido o iniciado su proceso de emisión bajo la vigencia de dicho código; pero si su fecha de emisión es posterior al 30 de junio de 2010, deberá de cumplir lo establecido en el ARTÍCULO 334 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTILES, dichos procedimientos se detallan a continuación:

CONVENIO DE LA HAYA SOBRE ELIMINACIÓN DE REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS.

“Art. 1 El presente convenio se aplicará a los documentos públicos que hayan sido autorizados en el territorio de un estado contratante y que deban ser presentados en el territorio de otro estado contratante.

Se consideran como documentos públicos en el sentido del presente convenio:

a) los documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del estado, incluyendo los provenientes del Ministerio Público o de un Secretario oficial o Agente oficial.

b) Los documentos administrativos, c) Los documentos Notariales,d) La certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos

privados, tales como la certificación del registro de un documento, la certificación sobre la certeza de una fecha y las autenticaciones oficiales y notariales de firmas en documentos de carácter privado.

21



FONDO GENERAL

Sin embargo el presente convenio no se aplicará:

a) A los documentos expedidos por funcionarios diplomáticos o consulares, b) A los documentos administrativos relacionados directamente con la operación

comercial aduanera”.

“ART. 261. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES:

Para que haga fe el instrumento público o auténtico, emanado de país extranjero, la firma que lo autoriza debe estar autenticada por el Jefe de la Misión Diplomática, Cónsul, Vice-Cónsul o encargado de los Asuntos Consulares de la República, o en su defecto, por los funcionarios correspondientes del Ministerio de Relaciones Exteriores de donde proceden tales documentos, y la firma que autoriza tal legalización habrá de ser autenticada también por el Ministro o Subsecretario de Relaciones Exteriores de El Salvador, o por el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores que, por medio de acuerdo ejecutivo en el mismo ramo, haya sido autorizado de modo general para ello.

También harán fe los instrumentos auténticos emanados de país extranjero extendidos por medio de fotocopias, siempre que por razón puesta al reverso de las mismas se haga constar la fidelidad de tales fotocopias y que se han llenado las formalidades exigidas por la ley del país en donde se han extendido. Esta razón deberá ser firmada por el funcionario competente del país de donde proceden, y la firma de éste, autenticada de la manera prevenida en el inciso anterior.

Si los instrumentos a que se refiere el presente artículo estuvieren escritos en idioma extranjero, vertidos que sean al castellano por intérprete nombrado por Juez Competente, no hay necesidad de nueva versión para que obren en los demás tribunales de justicia, u otras oficinas gubernativas, y tampoco habrá necesidad de esta versión cuando los instrumentos hayan sido ya traducidos de acuerdo con la ley del país de donde proceden y la traducción esté debidamente autenticada.

Siempre que el Juez o Tribunal, o el Jefe de la Oficina gubernativa donde el instrumento o instrumentos vertidos en el extranjero, fueren presentados, creyeren conveniente una nueva versión, podrán de oficio acordarla, como también en el caso de solicitarlo persona interesada en ello; y esa nueva versión practicada en forma legal por juez competente, será la única que se tomará en cuenta”

“ARTICULO 334 DE CODIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL: los instrumentos públicos se consideraran auténticos mientras no se pruebe su falsedad. Sin perjuicio de lo previsto en Tratados Internacionales, suscritos y ratificados por El Salvador, para que se haga de el instrumento publico, emanado de país extranjero, la firma que los autoriza debe de estar autenticada por el jefe de la Misión Diplomática, Cónsul, Vice-Cónsul o Encargado de los Asuntos Consulares de la República, o en su defecto, por los funcionarios correspondientes del Ministerio de Relaciones Exteriores de donde proceden tales documentos, y la firma que autoriza tal legislación habrá de ser autenticada también por el Ministerio o Viceministerio de Relaciones Exteriores que , por medio de Acuerdo Ejecutivo en el mismo ramo, haya sido autorizado de modo general para ello.

22



FONDO GENERAL

También harán fe los instrumentos públicos emanados de país extranjero extendidos por medio de fotocopias, siempre que por razón puesta al reverso de las mismas de haga constar la fidelidad de tales fotocopias y que se han llenado las formalidades exigidas por ley del país en donde se han extendido. Esta razón deberá ser firmada por el funcionario competente del país de donde proceden, y la firma de este, autenticada de la manera prevenida en el inciso anterior.Siempre que el Juez o Tribunal, o el Jefe de la oficina gubernamental donde el instrumento o instrumentos vertidos al castellano en el extranjero, fueran presentados, creyeren conveniente una nueva versión, podrán de oficio acordarla, como también en el caso de solicitarlo persona interesada en ello, y esa nueva versión practicada en forma legal por Juez competente, será la única que se tome en cuenta”

5.3 VIGENCIA DE LA OFERTAEl periodo de vigencia de la oferta, será de 120 días, contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas.

5.4 APERTURA PÚBLICA DE OFERTA Y CIERRE DE LAS MISMAS.

El acto de apertura de las ofertas se efectuará en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, de este Ministerio, ubicada en la Calle Arce No. 827, San Salvador, en fecha 28 de Junio de 2012, a las 10:15 A. M., (hora local).

Cada ofertante podrá enviar un representante debidamente acreditado, el cual deberá estar presente en el acto de apertura en la fecha y hora señalada, debiendo permanecer desde su inicio hasta la finalización. En ese mismo acto tomará de las mismas los datos que consideren necesarios, posteriormente no se dará información alguna.

Facultades de la UACI

El Representante de la UACI, procederá a admitir las ofertas siempre y cuando sean presentadas en tiempo y contengan la garantía de mantenimiento de oferta. Las ofertas recibidas extemporáneamente y las que no presenten la garantía de Mantenimiento de Oferta quedarán excluidas de pleno derecho.

Cierre Finalizada la apertura de ofertas, se levantará el acta respectiva, haciendo constar todo lo acontecido, la cual será firmada por los participantes en el acto, a quienes se les entregará una copia de la misma si la desean.

6. ACEPTACION DE BASES DE LICITACION

Es entendido y convenido que el ofertante al presentar su oferta, da por aceptadas las condiciones y especificaciones establecidas en las bases de licitación.

7. PROHIBICIONES

Después de la apertura de ofertas y antes de la notificación del resultado del proceso, no se brindara información alguna con respecto al examen, tabulación, aclaración y evaluación de las ofertas y las recomendaciones relativas a las adjudicaciones de la misma, a ninguna persona o personas que no estén vinculadas en el proceso de

23



FONDO GENERAL

análisis y evaluación de ofertas. Esto se aplica tanto a funcionarios o empleados de la institución contratante, como a personal relacionado con las empresas ofertantes. La infracción a la anterior prohibición dará lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes.

No obstante lo establecido en el inciso anterior, durante el periodo de prohibición, si la comisión evaluadora de ofertas tuviere la necesidad de realizar consultas sobre la aplicación de la LACAP y el reglamento, podrán realizarse a la UNAC, sin que en dicha consulta se revelen datos identificativos correspondientes a los ofertantes. De conformidad a lo estipulado en el Art. 54 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Publica.

No se podrá contratar ni directa o indirectamente con aquellas personas naturales o jurídicas, que tengan cualesquiera de los impedimentos a que se refieren los Art. 25, 26 y las exclusiones a que se refiere el Art. 158 y los efectos del Art. 159 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Tal como se detalla a continuación:

IMPEDIDOS PARA OFERTAR (Art. 26 de la LACAP) a) El Presidente y Vicepresidente de la Republica, los Diputados Propietarios y Suplentes de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano, los miembros de los Concejos Municipales y del Consejo de Ministros, los Titulares del Ministerio Publico, el Presidente y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Cuentas de la Republica, los miembros de la Junta Directiva del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), los miembros de la Junta Directiva. de las Instituciones Financieras y de Crédito Publico tales como: Banco Central de Reserva de El Salvador, Fondo Social para la Vivienda (FSV), Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), Banco de Fomento Agropecuario (BFA), Banco Hipotecario, Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), así como los miembros del Tribunal de Servicio Civil, del Consejo Nacional de la Judicatura, del Tribunal Supremo Electoral, del Registro Nacional de Las Personas Naturales, Las miembros de Las Juntas de Gobernadores o Consejos Directivos de Las instituciones Autónomas y todos Los demás titulares de Las instituciones publicas, ni las personas jurídicas en las que estos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales, no podrán ofertar en ninguna institución de la Administración Publica;

b) Los funcionarios y empleados públicos y municipales, en su misma institución; ni Las personas jurídicas en las que aquellos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales. Esta disposición también será aplicable a los miembros de Las Juntas o Consejos Directivos;

c) El cónyuge o conviviente, y Las personas que tuvieren vinculo de parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, con Los funcionarios públicos y empleados públicos mencionados en el literal anterior, así coma las personas jurídicas en las que aquellos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas,

24



FONDO GENERAL

administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes Legales;

d) Las personas naturales o jurídicas que en relación con procesos de adquisición o Contratación, hayan sido sancionadas administrativa o judicialmente, o inhabilitados por cualquier institución de la administración publica, por el plazo en que dure la inhabilitación;

e) Las personas naturales o jurídicas que hayan tenido relación de control por Administración o propiedad, con las personas a que se refiere el literal anterior al momento de su incumplimiento.

Estas inhabilidades se extienden de igual forma a las subcontrataciones. Las restricciones previstas para Las personas jurídicas establecidas en este articulo, no serán aplicables en Los casos que el Estado sea el accionista o cuando la participación de Los socios o accionistas particulares a que el mismo articulo se refiere, no exceda del cero punto cero cero cinco por ciento (0.005%).

Las contrataciones en que se infrinja lo dispuesto en este artículo son nulas.

7.2 CAPACIDAD PARA CONTRATAR (Art. 25 de la LACAP)

Podrán ofertar y contratar con la administración pública, todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan capacidad legal para obligarse; y que no concurra en ellas las siguientes situaciones:

a) Haber sido condenado con anterioridad, mediante sentencia firme, por delitos contra la Hacienda Pública, corrupción, cohecho activo, tráfico de influencias y los contemplados en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos; mientras no hayan sido habilitados en sus derechos por la comisión de esos ilícitos;

b) Haber sido declarado en estado de suspensión de pagos de sus obligaciones o declarado en quiebra o concurso de acreedores, siempre que no este rehabilitado;

c) Haberse extinguido por parte de la institución contratante el contrato celebrado con alguna de las instituciones, por causa imputable al contratista, durante los últimos cinco años contados a partir de la referida extinción.

d) Estar insolvente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, municipales y de seguridad social;

e) Haber incurrido en falsedad material o ideológica al proporcionar la información requerida de acuerdo a esta Ley;

f) En el caso de que concurra como persona jurídica extranjera y no estuviere legalmente constituida de conformidad a las normas de su propio país, o no haber cumplido con las disposiciones de la legislación nacional,

25



FONDO GENERAL

aplicables para su ejercicio o funcionamiento;

g) Haber evadido la responsabilidad adquirida en otras contrataciones, mediante cualquier artificio.

Los contratos celebrados en contravención a lo dispuesto en este artículo producen nulidad, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y penal en que se incurra.

Las situaciones a que se refieren los literales a), b) y e) serán declaradas en sede judicial.

Cuando las instituciones de la administración publica tengan conocimiento de las situaciones anteriores, deberán informarlas a la UNAC, para los efectos legales consiguientes, a través del funcionario competente."

7.3 INHABILITADOS PARA PARTICIPAR (Art. 158 de la LACAP)

La institución inhabilitará para participar en procedimientos de contrataci6n administrativa, al ofertante o contratista que incurra en alguna de las conductas siguientes:

I. Inhabilitación por un año:

a) Haber sido sancionado con multa por la misma institución dos o más veces dentro del mismo ejercicio fiscal;

b) Haber sido sancionado de conformidad al artículo 25 literal c) de la Ley de Competencia.

II. Inhabilitación por dos años:

a) Reincidir en la conducta contemplada en los literales del romano anterior;

b) Si afectare reiteradamente los procedimientos de contratación en que participe;

c) No suministrar o suministrar un bien, servicio u obra que no cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia pactadas en el contrato u orden de compra.

III. Inhabilitación por tres años:

a) Reincidir en alguna de las conductas tipificadas en los literales b) y c) del romanoanterior;

b) No suscribir el contrato en el plazo otorgado o señalado, sin causa justificada o comprobada;

26



FONDO GENERAL

c) Obtener ilegalmente información confidencial que lo sitúe en ventaja respecto de otros competidores.

IV. Inhabilitación por cuatro años.

a) Reincidir en la conducta contemplada en el literal b) del romano anterior;

b) Suministrare dadivas, directamente o por intermedio de tercera persona, a los funcionarios o empleados involucrados en un procedimiento de contratación administrativa;

c) Acreditar falsamente la ejecución de obras, bienes o servicios en perjuicio de la institución contratante.

V. Inhabilitación por cinco años:

a) Reincidir en alguna de las conductas contempladas en los literales b) y c) del romano anterior;

b) Invocar hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación;

c) Participar directa o indirectamente, en un procedimiento de contratación, pese a estar excluido por el régimen de prohibiciones de esta Ley.

Las inhabilitaciones a que se refiere este articulo, surtirán efecto en todas las instituciones de la administración publica, debiendo hacerse por resolución razonada, y de todo lo actuado la UACI deberá incorporar la información al Registro e informar a la UNAC de dichas inhabilitaciones, para su correspondiente divulgación. Si a un proveedor inscrito en el Registro le sobreviene alguna causal de inhabilidad con posterioridad a la inscripción, esta será dejada sin efecto hasta que cese su inhabilidad."

Art. 159 – No se dará curso a nuevos contratos con el mismo ofertante, mientras este no haya pagado las multas ó el valor del faltante o averías o que haya habido lugar por incumplimiento parcial o total del contrato.

8. EVALUACION DE OFERTAS

Previo a la evaluación de ofertas técnico financiero se hará un Examen Preliminar de los requisitos establecidos en el numeral 5.2.1 y los financieros incluidos en el numeral 5.2.3 y sus apartados de las presentes bases de licitación. De encontrarse que los documentos presentados poseen errores y omisiones o no fueron presentados se procederá a prevenir la presentación de los mismos, así mismo la que no haya sido incluida y que se hubiese solicitado en las bases, para lo cual se le asignará un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente de recibida la notificación. Si la información es presentada extemporáneamente, se tomará como no presentada.

27



FONDO GENERAL

El ofertante que no cumpla en su totalidad con la información técnica y financiera solicitada, será disminuido su ponderación con respecto al parámetro incumplido.

Para el caso de la capacidad legal de la Sociedad y de la persona natural, establecidas en el numeral 5.2.3, solamente será revisada y no evaluada, por lo que no se le asignara puntaje. La revisión se realizara con base a la documentación presentada, se examinará que los documentos contengan y cumplan con las condiciones y requisitos legales establecidos en cada caso en las Bases de Licitación, en caso de encontrarse que alguna documentación de la sociedad o persona natural establecida en dicho numeral, de las Bases de Licitación no ha sido incluida, se procederá a prevenir la presentación de la misma, para lo cual se le asignará el plazo de CINCO DIAS HABILES, contados a partir del día siguiente de recibida la notificación, a excepción de la garantía de mantenimiento de oferta, la cual no podrá ser subsanada en el monto asegurada y la vigencia de la mismas, (aclarándose que cuando el monto total asegurado tenga errores obvios en la escritura por letras mal colocadas u omisión de alguna de ellas, si podrán ser subsanadas, pero no por cambios en el monto que se ha establecido); por lo que de no ser superar las observaciones efectuadas la oferta será considerada NO ELEGIBLE. Si la información es presentada extemporáneamente, se tomará como no presentada, determinándose como NO ELEGIBLE para continuar con el proceso de evaluación respectiva.En caso de no presentar la documentación requerida, ó que ésta no esté de acuerdo a lo solicitado, la oferta será excluida del proceso de evaluación, denominando a la empresa como NO ELEGIBLE. En caso de no presentar la documentación requerida, o que esta no este de acuerdo a lo solicitado, la oferta será denominada NO ELEGIBLE para recomendar la adjudicación, quedando únicamente evaluada Financiera y Técnicamente. Si la información es presentada extemporáneamente, se tomara como no presentada.

Así mismo, se evaluara la oferta económica y si hay errores de cálculo estos serán rectificados de la siguiente manera: si existiere una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por la cantidad correspondiente, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. La única excepción será un error obvio en la ubicación del punto decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total y el precio unitario será corregido.

La comisión de evaluación de ofertas, procederá a efectuar el análisis utilizando para ello la siguiente metodología:

EVALUACION DE LOS ASPECTOS TECNICOS 70%

- CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES 50%Para la evaluación de las especificaciones técnicas, se considerara lo establecido en el numeral 3 Especificaciones Técnicas y el numeral 5.2.1 Oferta Técnica de esta base, así como también el plazo de entrega. Verificando cada uno de los elementos bajo el criterio cumple o no cumple, si cumple con los tres elementos se le asignará CINCUENTA POR CIENTO (50%), caso contrario se asignará CERO POR CIENTO (0%).

- EXPERIENCIA 20%

Si el equipo ofertado, ha sido adquirido anteriormente, a través de la UACI del Nivel Superior del MINSAL y no ha presentado problemas de calidad o quejas de los

28



FONDO GENERAL

usuarios por escrito, se le asignará VEINTE POR CIENTO (20%), de no cumplir con este requisito se asignará CERO POR CIENTO (0%)

Si el Equipo ofertado no ha sido adquirido por la UACI del Nivel Superior del MINSAL, pero presenta constancias de Instituciones Públicas, Autónomas o del Sector Privado, Nacionales o Extranjeras legalmente constituidas, donde hayan suministrado el Equipo con características iguales ó similares especificando: Nombre del equipo a suministrar, satisfacción del usuario final que lo utilizo, tiempo que posee de utilizar el equipo como mínimo de dos años, número de contrato o documento con el que fue suministrado, cumplimiento de las entregas y cumpliendo las formalidades establecidas en el Numeral 5.2.1, Si no existiera equipo igual al solicitado, deberá presentar constancia de Fábrica o de un laboratorio de similar campo de análisis que haga constar lo indicado anteriormente. Si presenta 2 constancias en forma satisfactoria a lo solicitado se le asignará VEINTE POR CIENTO (20%); si presenta 1 constancia se le asignará DIEZ POR CIENTO (10%) de no presentar constancia o las presentadas no cumplen satisfactoriamente con las formalidades establecidas se le asignará CERO POR CIENTO (0%)

En caso de ser equipo ya adquirido en los por la UACI del Nivel Superior u Organismo donante de Cooperación Externa, deberá especificar el número de contrato u orden de compra a través del cual fue recibido el suministro.

EVALUACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA 30%

La capacidad financiera se evaluará con base a los Estados Financieros (Balance General y Estados de Resultados con la Certificación de Deposito que extiende el Registro de Comercio o inscrito de acuerdo a la legislación del país de origen) al 31 de Diciembre del año 2011 o del periodo que tenga de operar el ofertante, según fecha de creación de la empresa, firmados por los responsables de su elaboración y auditados por Auditor externo, autorizado por el Consejo de Vigilancia de Contaduría Pública y Auditoría o autorizado de acuerdo a la legislación del país de origen del participante. Evaluando las razones de índice de solvencia, capital de trabajo, índice de endeudamiento y las referencias bancarias de acuerdo al siguiente detalle:

CONCEPTO FACTOR DE EVALUACION PONDERACION

Índice de Solvencia

Mínimo Is = 1 para obtener puntaje mínimo. Se obtiene de dividir el activo circulante entre el pasivo circulante en el último balance, obteniéndose la relación uno a uno, de no cumplir con dicha relación se asignará cero por ciento.

7.50 %

Capital de trabajo

Se obtiene de restar al activo circulante el pasivo circulante; el resultado deberá ser positivo, de resultar negativo se asignará cero por ciento

7.50 %

Índice de Endeudamiento

Se obtiene de dividir el pasivo total entre el activo total y el resultado deberá ser menor o igual que 1, de no cumplir con dicha relación se asignará cero por ciento.

7.50 %

Referencias Bancarias

Presentar al menos una referencia que refleje operaciones en el Sistema Financiero

7.50 %

29



FONDO GENERAL

CONCEPTO FACTOR DE EVALUACION PONDERACIONy donde certifique la categoría de cliente “A1 ò A2”, en caso de que el suministrante no tenga operaciones crediticias en el Sistema Financiero, bastará con la constancia sin calificación de categoría en el caso de los ofertantes nacionales. Sin embargo en el caso que los ofertantes al presentar sus Estados Financieros, reflejen en el Balance General Préstamos a corto o largo plazo no le será aceptada dicha constancia. Como excelente o muy bueno, en el caso de los ofertantes extranjeros.Dicho documento deberá estar fechado dentro de los 30 días calendario anterior a la fecha indicada para la recepción y apertura de ofertas, de no presentar dichas referencias se asignará cero por ciento.

Sub-Total ……………………………… 30%

Las ofertas deberán alcanzar un porcentaje como mínimo del 85% de la evaluación técnica-financiera para ser considerada su propuesta económica, es decir que solamente las ofertas que alcancen dicho puntaje se procederá a recomendar la adjudicación. Se podrá adjudicar el contrato de la oferta económicamente más ventajosa.

En caso de empate en la oferta económica se aplicarán los artículos Nos. 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, para los ofertantes de los países no miembros del Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA).

• Durante el proceso de evaluación de las ofertas si se considerara necesario realizar aclaraciones sobre aspectos que no modifiquen la oferta, la UACI a requerimiento de la Comisión Evaluadora de Ofertas solicitará las aclaraciones y documentación necesarias, las cuales serán presentadas en el plazo que el MINSAL le señale. En caso de no presentarlo en el plazo establecido no será evaluada con respecto al criterio de evaluación correspondiente.

• Las solicitudes de aclaraciones y respuestas se harán por escrito. No se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o de los elementos sustanciales de la oferta.

• El MINSAL, se reserva el derecho de verificar en cualquier momento la veracidad de la documentación presentada e información proporcionada por el ofertante.

• Concluida la evaluación los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas, elaborará un informe de recomendación basado en los criterios de evaluación establecidos en las bases de licitación que comprenderá la calificación de la (s) oferta (s) mejor evaluada para la adjudicación correspondiente.

30



FONDO GENERAL

• Al final de la evaluación la Comisión de Evaluación de Ofertas levantará el Acta de recomendación la cual será firmada por los mismos.

9. PRORROGA, DECLARACION DESIERTA Y DEJAR SIN EFECTO LA LICITACION

La Titular del MINSAL podrá establecer la prórroga de la licitación, así como declararla desierta o dejar sin efecto. El MINSAL emitirá una resolución razonada de tal decisión; la cual será notificada a todos los participantes.

10. DE LA ADJUDICACIÓN

La autoridad competente para la adjudicación de los contratos será la titular del Ministerio de Salud, quien emitirá la Resolución de Adjudicación.

10.1 PlazoLa adjudicación no podrá ser superior al plazo de 60 días calendario después de la apertura de ofertas, pudiendo La Titular de la Institución, en casos excepcionales, prorrogarlo por 30 días mas.

Se establece el plazo de 10 días calendario, a partir de la notificación de la Resolución de Adjudicación, para que el Adjudicatario presente en la UACI del Nivel Superior del MINSAL, ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, la nota de aceptación, indicando en la misma a la persona que autoriza legalmente para suscribir el contrato, agregando los documentos que legitimen la calidad con que actúa. Así como también fotocopias certificada por Notario del Documento Único de Identidad (DUI) y NIT de la persona que suscribirá el contrato, en caso de ser nacional y para los extranjeros, pasaporte o carné de Residente y NIT; así mismo deberá de establecer N° de teléfono fax y dirección según nomenclatura.

10.2. Otras consideraciones

- La titular del MINSAL podrá adjudicar de forma total o parcial la oferta presentada y se reserva el derecho de declararla desierta cuando solo hubiere una oferta y no cumpla con lo requerido en las bases o no estuviere acorde con los precios de mercado.

- Al momento de la adjudicación, el MINSAL sin ninguna responsabilidad se reserva el derecho de disminuir las cantidades, de acuerdo a la situación emergente que se presente y estas no tendrán variación del precio unitario o de otros términos y condiciones, sin que esto rebase el presupuesto asignado a la presente licitación.

- La UACI de este Ministerio, publicará el resultado de la adjudicación, una vez se encuentre en firma por medio de prensa escrita nacional vía Internet en las direcciones www.salud.gob.sv , opción Adquisiciones y Contrataciones y www.comprasal.gob.sv, además se notificará dicho resultado a los ofertantes participantes en la licitación, en las direcciones proporcionadas oficialmente.

31



FONDO GENERAL

11. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

La Unidad correspondiente del MINSAL, propondrá al Técnico o los Técnicos idóneos como Administradores del Contrato quienes serán nombrados por la Titular para el cumplimiento de dicha actividad y estará a cargo de los mismos con las responsabilidades establecidas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, las cuales se detallan a continuación:

a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales.b) Elaborar oportunamente los informes de avances de la gestión de los contratos e

informar de ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable de efectuar los pagos o en su defecto reportar los incumplimientos.

c) Informar a la UACI a efecto de que se gestione el informe al titular para iniciar el procedimiento de aplicación de las sanciones a los contratistas, por los incumplimientos de sus obligaciones.

d) Conformar y mantener actualizado el expediente del seguimiento de la ejecución del contrato de tal manera que este conformado por le conjunto de documentos necesarios que sustenten las acciones realizadas desde que se emita la orden de inicio hasta la recepción final.

e) Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de recepción total o parcial de la adquisición de los bienes solicitados de conformidad a lo establecido en el Reglamento de la LACAP.

f) Remitir a la UACI en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la recepción del suministro, en cuyos contratos no existan incumplimientos, el acta respectiva a fin de que esta proceda a devolver al contratista las garantías correspondientes.

g)Gestionar ante la UACI las órdenes de cambios o modificaciones a los contratos, una vez identificada tal necesidad.

h) Gestionar los reclamos al contratista relacionados con fallas durante el periodo de vigencia de las garantías, e informar a la UACI de los incumplimientos en caso de no ser atendidos en los términos pactados, así como informar a la UACI sobre el vencimiento de las mismas para que esta proceda a su devolución en un periodo no mayor a ocho días hábiles.

i) Cualquier otra responsabilidad que establezca la LACAP, Reglamento de la misma y Contrato.

12. RECURSO DE REVISIÓN

Los Ofertantes podrán presentar recurso de revisión el cual deberá interponerse por escrito ante el funcionario que dictó el acto de adjudicación, a más tardar dentro de los (10) días calendario contados a partir del día de la notificación, de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 9.15, número 6, literal (a), del Tratado de Libre Comercio. La presentación de un recurso, suspenderá el proceso hasta su solución. Para su resolución el MINSAL dispondrá de un término perentorio de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente a la de su admisión. Para la admisión del recurso se dispondrá de tres (3) días, según lo estipulado en el Art. 57 del Reglamento de la LACAP.

EL MINSAL se reserva la facultad contenida en el Art. 77 inciso tercero de la LACAP: que literalmente dice: “…si de la resolución al recurso de revisión resulta que el acto quedare en firme, la institución contratante podrá reclamar daños y perjuicios en que se incurra por el retraso en el proceso de adquisiciones y contrataciones”. En virtud del

32



FONDO GENERAL

contenido de esta disposición legal el MINSAL, podrá reclamar al recurrente en concepto de daños y perjuicios generados por la suspensión de la contratación en el lapso comprendido entre la interposición del recurso y su resolución y cuando la adjudicación o acto impugnado quedare firme, comprobándose mediante el análisis del fondo del mismo que sus argumentos son improcedentes”.

13. PLAZO PARA LA FIRMA DE LOS CONTRATOS (MODELO DE CONTRATO ANEXO No. 8)

La UACI notificará al adjudicatario cuando el contrato esté listo para celebrarse. Sí éste no se presentare a firmarlo en el plazo mencionado en la notificación sin causa justificada, perderá el derecho como tal, por lo que se procederá a hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta, quedará sujeto a las sanciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y se procederá a adjudicarle a la persona natural o jurídica que haya clasificado en segundo lugar y así sucesivamente se procederá con las demás ofertas según el caso.

14. PRORROGA DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS.

Los contratos de suministro de bienes, podrán prorrogarse una sola vez, por un periodo igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del mismo permanezcan favorables a la institución y que no hubiere una mejor opción. El titular de la institución emitirá la resolución debidamente razonada y motivada para proceder a dicha prorroga."

15. MODIFICACIÓN DE CONTRATO

El MINSAL podrá modificar los contratos en ejecución regidos por la LACAP, independientemente de su naturaleza y antes del vencimiento de su plazo, siempre que concurran circunstancias imprevistas y comprobadas.

Para efectos de la LACAP, se entenderá por circunstancias imprevistas, aquel hecho o acto que no puede ser evitado, previsto o que corresponda a caso fortuito o fuerza mayor.

La comprobación de dichas circunstancias, será responsabilidad del titular del MINSAL.

Cualquier modificación en exceso del veinte por ciento del, monto original del contrato, de una sola vez o por varias modificaciones, se considerara como una nueva contratación, por lo que deberá someterse a un nuevo proceso, siguiendo todo el procedimiento establecido en la LACAP, so pena de nulidad de la modificación correspondiente.

En los contratos de bienes para atender las necesidades en Estados de Emergencia no se establecerá limite alguno en cuanto al porcentaje de modificación del contrato, es decir que podrán modificarse en un porcentaje mayor al que se establece en los incisos precedentes, todo en atención a las modificaciones que se requieran para atender las necesidades generadas por el Estado de Emergencia o las que a razón de ellas se continúen generando.

33



FONDO GENERAL

La Titular podrá autorizar dicha modificación, justificándola financieramente y emitiendo la correspondiente resolución razonada, la cual deberá ser publicada en el Sistema Electrónico de Compras Publicas.

16. Prohibición de Modificación.

Los contratos no podrán modificarse cuando se encuentren encaminadas a cualquiera de los siguientes objetivos:a) Alterar el objeto contractual; b) Favorecer situaciones que correspondan a falta o inadecuada planificación de las adquisiciones, o convalidar la falta de diligencia del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones. “La modificación que se realice en contra de lo establecido en el inciso anterior será nula, y la responsabilidad será de la Titular de la Institución."

17. GARANTIAS

17.1 Garantía de Mantenimiento de Oferta

Todo ofertante deberá presentar una Garantía de Mantenimiento de Oferta. El valor de dicha garantía será el equivalente al 3% del monto total ofertado según el numeral 5.2.2. En DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, la cual estará vigente durante el plazo de 150 días calendario contados a partir de la fecha de apertura de ofertas indicadas en las presentes bases de licitación y serán devueltas cuando el ofertante favorecido presente la Garantía de Cumplimiento de Contrato (Anexo No.6)

17.2 Garantía de Cumplimiento de Contrato

El adjudicatario deberá presentar en la UACI del MINSAL la Garantía de Cumplimiento de Contrato por el diez por ciento (10%) del valor total del suministro adjudicado y contratado la cual deberá presentar dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de distribución del contrato respectivo, la cual estará vigente durante el plazo de 150 días contados a partir de la fecha de distribución del contrato al contratista (Anexo No. 7). La UACI entregará el Quedan correspondiente.

NOTA: No se aceptarán cheques certificados.

17.3 Garantía de Buena Calidad

El Contratista garantizará la buena calidad del suministro entregado, para lo cual presentara una Garantía por el diez por ciento (10%) del monto del contrato y deberá presentarse en la UACI del MINSAL, dentro de los diez días calendario posteriores a la fecha en que el suministro sea recibido en su totalidad y a entera satisfacción, de acuerdo al acta de recepción definitiva que para tal efecto levantará el Guardalmacén y estará vigente durante el plazo de 2 años para los renglones 2, 3, 5, 8 y 9 códigos 60402050, 60402400, 60402600, 60403280 y 60403380, respectivamente y de 1 año para los renglones 1, 4, 6, 7 y 10 códigos 60401194, 60402510, 60403190, 60403210 y 62502000, respectivamente contados a partir de la puesta en

34



FONDO GENERAL

marcha y funcionamiento. (Anexo No. 8) La UACI proporcionara el Quedan correspondiente

17.4 Especies de Garantías

Deberán ser Fianzas emitidas por Sociedades Afianzadoras, Aseguradoras o Instituciones Bancarias Nacionales o extranjeras, siempre y cuando lo hicieren por medio de alguna de las instituciones del Sistema Financiero Salvadoreño, ACTUANDO COMO ENTIDAD CONFIRMADORA DE LA EMISION Art. 32 inciso ultimo de la Ley de Adquisiciones y Contratación Pública. Las compañías que emitan las referidas fianzas deberán estar autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador.Las garantías mencionadas deberán presentarse en original y 3 copias

NOTA: No se aceptarán cheques certificados.

18. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

La entrega de los suministros será en 60 días calendario, contados a partir del día siguiente de distribución del contrato al Contratista.El lugar de entrega de los Equipos deberá ser en los Almacenes de las Regiones según cuadro de distribución Anexo No.3 Para lo cual el suminsitrante o su representante autorizado en coordinación con el Guardalmacén respectivo y el administrador del contrato, verificarán que el suministro a recepcionarse cumpla estrictamente con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, levantando el acta de recepción correspondiente.

El acta deberá contener: nombre, firma y sello del guardalmacén, del administrador de contrato y del Representante de la empresa que entrega; con los sellos respectivos.

19. FORMA, TRÁMITE Y PLAZO DE PAGO

El pago se hará en la Tesorería Institucional del la Unidad Financiera Institucional del MINSAL, ubicada en Calle Arce Nº 827, San Salvador, en Dólares de los Estados Unidos de América.

Para los Contratistas Nacionales: el pago se hará mediante la modalidad de : cheque en un plazo de 60 días calendario posteriores a que el contratista presente en la Tesorería del MINSAL, para tramite de Quedan respectivo la documentación de pago siguiente: factura duplicado cliente a nombre del Ministerio de Salud y de la Región correspondiente al Anexo No. 3, para efectos de facturación que forma parte de este contrato; incluyendo en la facturación número de Contrato, número de Licitación, número de Resolución de Adjudicación, número de renglón, número de código, precio unitario, precio total y la retención del 1% como anticipo del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) de acuerdo a las cantidades entregadas (Anexo No. 3). En el caso de que las entregas de un mismo renglón sean realizadas en dos almacenes o más, se realizará la nota de remisión y factura consolidada, original y 2 copias de actas de recepción, original y 2 copias de las notas de aprobación de las garantías que estipule el contrato correspondiente extendidas por la UACI, para entregar el quedan respectivo en la Tesorería del MINSAL; debiendo

35



FONDO GENERAL

presentar la Contratista copia de esta documentación en la UACI, para efecto de control del contrato.

Para los contratistas Extranjeros, el pago se hará mediante las modalidades de: transferencia cablegráfica, giro bancario, en un plazo de 60 días calendario posteriores a que el contratista presente en la Tesorería del MINSAL, para trámite de quedan respectivo la documentación de pago siguiente: factura a nombre del Ministerio de Salud; incluyendo en la facturación número de contrato, número de licitación, número de Resolución de Adjudicación, número de renglón, código del producto, precio unitario, precio total, original y 2 copias del acta de recepción, original y copia de las notas de aprobación de las garantías que estipule el contrato correspondiente extendidas por la UACI, para entregar el Quedan respectivo en la Tesorería del MINSAL; debiendo presentar la Contratista copia de esta documentación en la UACI, para efecto de control del Contrato.

El Contratista será el garante de cubrir el costo que implique la modalidad de pago que solicite, tanto en el país de origen como en El Salvador. Es importante que el ofertante determine en su oferta la modalidad de pago requerida. El MINSAL hará las retenciones y deducciones estipuladas en la legislación correspondiente.

Para el contratista extranjero deberá presentar la siguiente información: NOMBRE Y DIRECCION DEL BANCO, NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA BANCARIA, DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO, NUMERO DE TELEFONO, CODIGO DEL BANCO (ABA) DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y NUMERO DE TELEFONO, para que ésta quede incorporada en el contrato respectivo.

El MINSAL efectuará las retenciones y deducciones tributarias estipuladas en la legislación. .

20. CESACION, EXTINCION, CADUCIDAD Y REVOCACION DEL CONTRATO

Cuando se presentaren las situaciones establecidas en los Artículos del 92 al 100 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se procederá en lo pertinente a dar por terminado el contrato. En caso de incumplimiento por parte del contratista a cualquiera de las estipulaciones y condiciones establecidas en el presente contrato y lo dispuesto en las Bases de Licitación; el MINSAL notificará al contratista su decisión de caducar el contrato sin responsabilidad para él, mediante aviso escrito con expresión de motivo, aplicando en lo pertinente el procedimiento establecido en el Art. 64 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Asimismo el MINSAL, hará efectivas las garantías que tuviera en su poder.

21. SANCIONES Y MULTAS

21.1 Sanciones

Si el contratista incumpliere cualquiera de las obligaciones contractuales, estará sujeto a las sanciones reguladas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

36



FONDO GENERAL

21.2 Multas

Cuando el contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, podrá declararse la caducidad del contrato o imponer el pago de una multa por cada día de retraso, de conformidad al Art. 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

21.3 Efectividad de la Garantía Mantenimiento de Oferta

Esta garantía se hará efectiva a favor del MINSAL en los siguientes casos:• Si el oferente no acepta la adjudicación dentro de los DIEZ DIAS HABILES

después de la respectiva notificación.• Si el oferente no concurre a formalizar el contrato en el plazo establecido,

sin causa justificada.• Si después de firmar el contrato el licitante ganador no presentare en un

periodo de DIEZ (10) DIAS HABILES posteriores a la entrega del Contrato, las garantías de Cumplimiento de contrato.

• Si el oferente retirare su oferta injustificadamente, durante el periodo de validez estipulado en las presentes bases.

En cualquiera de estos casos el MINSAL procederá a suscribir contrato con el segundo mejor evaluado, y así sucesivamente se procederá con las demás ofertas.

21.4 Efectividad de la Garantía de de Cumplimiento de ContratoEn caso de incumplimiento del contrato, el MINSAL hará efectiva dicha garantía, de acuerdo a los siguientes casos:

• Incumplimiento de plazo contractual, injustificado• Cuando el Contratista no cumpla con lo establecido en las Bases de

Licitación y demás cláusulas contractuales.• En cualquier otro caso que exista incumplimiento por parte del Contratista

21.5 Efectividad de Garantía de Buena Calidad

• Cuando se detecte deficiencia, irregularidades y calidad por parte del Contratista.

• En cualquier otro problema o situación que ocurra relacionada a la prestación del servicio.

22. SOLUCION DE CONFLICTOS Y ARBITRAJE

Toda discrepancia que en la ejecución del contrato surgiere, se resolverá intentando primero el Arreglo directo entre las partes y si por esta forma no se llegare a una solución, se recurrirá a Los Tribunales Comunes.

23. SOLVENCIAS VIGENTES PARA CELEBRAR CONTRATO

Cuando se distribuya la resolución de adjudicación, el oferente ganador, estará obligado a presentar en un plazo de 10 días calendario, todas las solvencias vigentes requeridas e indicadas en estas bases de licitación, las cuales deberán estar vigentes a la fecha de la contratación, de no hacerlo constituirá un impedimento para contratar de acuerdo al artículo 25 literal “d” de la LACAP, trayendo como

37



FONDO GENERAL

consecuencia dejar sin efecto la resolución de adjudicación y concederla a la siguiente mejor opción evaluada. Así mismo se procederá hacer efectiva la garantía de Mantenimiento de Oferta.

24. ASPECTOS SUBSANABLES

Se considerará como aspecto subsanable errores u omisiones en los requisitos establecidos en los numerales 5.2.1 y los documentos financieros del numeral 5.2.3 de estas bases de licitación. El Ministerio de Salud otorgará un plazo máximo de CINCO (5) DIAS hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación para su presentación, el ofertante que no cumpla en su totalidad con la información solicitada será disminuida su ponderación con el respecto al parámetro incumplido.

Con relación a los documentos legales requeridos en el numeral 5.2.3, de estas bases de licitación podrán ser subsanados, para lo cual el MINISTERIO DE SALUD otorgara un plazo máximo de CINCO (5) DIAS hábiles a partir del día siguiente de la notificación. En el caso que la garantía de mantenimiento de oferta, no podrá ser subsanada en el monto asegurado y la vigencia de la misma, (aclarándose que cuando el monto total asegurado tenga errores obvios en la escritura por letras mal colocadas u omisión de alguna de ellas, si podrán ser subsanadas), de no superar las observaciones efectuadas, la oferta presentada será denominada NO ELEGLE para recomendar la adjudicación.

San Salvador, 15 de Mayo de 2012.

MARIA ISABEL RODRÍGUEZMINISTRA

GH

38



FONDO GENERAL

ANEXO No. 1

CD-R PARA CARGA DE OFERTAS ELECTRONICAS Y MANUAL DEL

PROVEEDOR PARA EL SISTEMA DE ADQUISIONES VERSIÓN 2.01

(Manual disponible en la página web http://www.salud.gob.sv en la opción

Adquisiciones y Contrataciones, Opción Modulo de ofertas)

39



FONDO GENERAL

ANEXO No. 2(EJEMPLO)

Oferta Técnica Económica por Renglón por el Sistema de Adquisiciones

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones InstitucionalPresentación de Oferta Técnica Económica

Ministerio de Salud

Licitación y/o Concurso No. : __________ Hoja ___ de ____Proveedor No. : ________________Fecha: / / (Día/Mes/Año)Nombre o Razón Social de: Nombre de la empresa La empresa o Consorcio

EspecificacionesRenglón No.: _________Código del Articulo: 00000000Descripción del producto o servicio: Unidad Cantidad Precio PrecioXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de medida ofrecida Unitario TotalXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX c/u 000 0.00 000.00XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Marca:_________Origen:_____________Vencimiento del Producto: ____________________Monto total de la oferta en letras:XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICAPlazo de entrega:Numero de Registro ante el Consejo Superior de Salud Pública:Vigencia de la oferta:Observaciones:

Nombre, firma y Sello del ofertante Sello:Nombre: ______________________________Firma: ______________________________

40



FONDO GENERAL

ANEXO No. 2-A(EJEMPLO)

Oferta Técnica Económica Consolidada por el Sistema de Adquisiciones

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional Hoja 1Presentación de Oferta Técnica Económica

MINISTERIO DE SALUD

Licitación y/o Concurso No. : __________Formulario de Oferta Técnica Económica

Proveedor No. : ________________

No. Renglón Código Descripción del producto U/M Cantidad Precio Precio Plazos No. Articulo o servicio: ofrecida Unitario Total Entrega 1 1 00000000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx C/U 000 0.00 $000.00 Según xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bases Marca: ; Origen: ; Vencim.: ; Vigen. ofer.. Casa Representada:

1 2 00000000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx C/U 000 0.00 $000.00 Según xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bases Marca: ; Origen: ; Vencim.: ; Vigen. ofer.. Casa Representada: 1 3 00000000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx C/U 000 0.00 $000.00 Según xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bases Marca: ; Origen: ; Vencim.: ; Vigen. ofer.. Casa Representada: Total oferta $0,000.00

Firma: ______________________________ Sello:Representante Legal :

41



FONDO GENERAL

ANEXO 3

MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN

42

MINISTERIO DE SALUDUnidad de Abastecimiento

Programa de Distribución

Fecha: 17-05-2012

R. CÓDIGO DESCRIPCION U/M CANTIDAD

Establecimiento: 20501R Región CentralAlmacen Región Central- Suministros Generales

1 60401194 Fondo General C/U 1

3 60402400 CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO (MICROCENTRIFUGA) PORTATIL Fondo General C/U 2


8 60403280 ESPECTROFOTOMETRO Fondo General C/U 2

9 60403380 MICROSCOPIO BINOCULAR Fondo General C/U 2

10 62502000 SILLA ERGONOMICA SECRETARIAL SIN BRAZOS Fondo General C/U 8

Establecimiento: 31001R Región ParacentralAlmacén Región Paracentral - Insumos


2 60402050 BAÑO DE MARIA DE ACERO INOXIDABLE Fondo General C/U 1


5 60402600 MACROCENTRIFUGA CON ROTOR Y CAMISAS PARA PRUEBAS DE RUTINA Fondo General C/U 3

6 60403190 MEZCLADOR DE TUBOS Fondo General C/U 6




Establecimiento: 41201R Región OrientalAlmacén Suministros Generales-Región Oriental

2 60402050 BAÑO DE MARIA DE ACERO INOXIDABLE Fondo General C/U 1



5 60402600 MACROCENTRIFUGA CON ROTOR Y CAMISAS PARA PRUEBAS DE RUTINA Fondo General C/U 3

7 60403210 ROTADOR SEROLOGICO Fondo General C/U 3



Establecimiento: 50601R Región MetropolitanaAlmacen Region Metropolitana - Insumos Medicos



Page 1 of 1

CÓDIGO FUENTE FINAN

REFRIGERADORA PARA PROPOSITOS GENERALES, DE 10-15 PIES, SISTEMA FRIO SECO DE DOS PUERTAS, UNIDAD

ESTABILIZADOR DE VOLTAJE, CAPACIDAD MINIMA DE 300 WATTS. 120 VOLTIOS, FRECUENCIA (50-60) HERTZ

REFRIGERADORA PARA PROPOSITOS GENERALES, DE 10-15 PIES, SISTEMA FRIO SECO DE DOS PUERTAS, UNIDAD

ESTABILIZADOR DE VOLTAJE, CAPACIDAD MINIMA DE 300 WATTS. 120 VOLTIOS, FRECUENCIA (50-60) HERTZ



FONDO GENERAL

ANEXO 4

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES

En la ciudad de __________, a las _________horas del día ___de_____(mes) del año ____.- Ante mí, ___________, Notario, de este domicilio, comparece el señor (a) __________, de ______años de edad, _____(profesión), del domicilio de _______, Departamento de _______, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad (DUI) Número _________________actuando en nombre y representación en su calidad de ____________ y Representante Legal de la sociedad que gira con la denominación ____________, que se abrevia _______, personería que relacionaré al final del presente documento, Y ME DICE: Que para efectos de cumplir con las bases de la Licitación Abierta DR – CAFTA LA No. ____/2012, referente a al ________________, FONDO GENERAL, del Ministerio de Salud, BAJO JURAMENTO DECLARA: QUE CONFIRMA LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, LA ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, PLAZOS DE ENTREGA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LA REFERIDA LICITACIÓN; que ningún, Funcionario, Jefe de Departamento o Empleados del Ministerio de Salud, es accionista o socio de la Sociedad __________, que se puede abreviar _______, lo mismo que no existe ningún vínculo de parentesco o filiación entre las personas antes mencionadas con los accionistas de su representada, ya que nadie es cónyuge o conviviente, o existe parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad entre ellos, es decir que no se encuentra dentro de las incapacidades establecidas en los artículos veinticinco y veintiséis, ni en las inhabilidades del artículo ciento cincuenta y ocho y los efectos del artículo ciento cincuenta y nueve de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y demás condiciones establecidas en las bases de la referida licitación; y que la nomina de accionistas presentada es la vigente. Doy fe de ser legítima y suficiente la personería con que actúa el señor (a) __________, por haber tenido a la vista: 1) La Escritura Pública de _______ de la Sociedad __________, que puede abreviarse ______, otorgada en esta ciudad, a las ______horas del día ______ de _______ de ________, ante los oficios del Notario ________, inscrita en el Registro de Comercio al número ____del Libro _____, del Registro de Sociedades, en la cual aparecen todas las cláusulas que actualmente rigen a la sociedad; que la administración y dirección de la sociedad está confiada a un _________, nombrado por ___________, quien durará en sus funciones _____años, pudiendo ser reelecto; que habrá un _______ suplente, electo en la misma________ y por igual término; que el _______tendrá la representación judicial y extrajudicial de la sociedad y el uso de la firma social, con amplias atribuciones para administrar y dirigir los negocios de la sociedad. Si es apoderado deberá relacionar los datos del poder y la inscripción del mismo. Así se expresó el compareciente, a quien expliqué los efectos legales de esta acta notarial que contiene la presente DECLARACIÓN JURADA, y que consta de ____ folios útiles, leída que se la hube íntegramente, en un solo acto, me manifestó que está redactada a su entera voluntad, que la ratifica y firmamos. DOY FE.-

FIRMA

DEBERÁ SER AUTENTICADA POR UN NOTARIO

43



FONDO GENERAL

ANEXO 5

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA PERSONA NATURAL O JURÍDICA EXTRANJERA

En la ciudad de ______________, a las _________ horas del día _______ de ________ del año _______.- Ante mí, ____________, (Autoridad Pública Competente), de este domicilio, comparece el (la) señor (a) _______________, de _______años de edad, _________ (profesión), del domicilio de ___________, , a quien conozco e identifico por medio de su Documento de Identidad ___________, actuando en nombre y representación en su calidad de _____________________ y Representante Legal de la sociedad que gira con la denominación ____________, que se abrevia _____, personería que relacionaré al final del presente documento, Y ME DICE: Que para efectos de cumplir con las bases de la Licitación Abierta DR-CAFTA LA No.________, referente a la “ “del MINISTERIO DE SALUD DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, BAJO JURAMENTO DECLARA: QUE CONFIRMA LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, LA ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, PLAZOS DE ENTREGA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LA REFERIDA LICITACIÓN; que ninguno de los, Funcionario, Jefe de Departamento o Empleados del Ministerio de Salud, es accionista o socio de ______________________-., que se puede abreviar _______, lo mismo que no existe ningún vínculo de parentesco o filiación entre las personas antes mencionadas con los accionistas de su representada, ya que nadie es cónyuge o conviviente, o existe parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consaguinidad entre ellos, es decir que no se encuentra dentro de las incapacidades establecidas en los artículos veinticinco y veintiséis, ni en las inhabilidades del art. 158 y efectos del art. 159 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Que conoce y entiende las disposiciones del Tratado de Libre Comercio (CAFTA) y por eso las acepta, y que esta solvente de todos los regimenes Fiscales, Municipales, de Seguridad y Previsión Social de mi país,- Doy fe de ser legítima y suficiente la personería con que actúa el señor (a) _____________, por haber tenido a la vista: 1) La Escritura Pública de _____________ de la Sociedad _______, que puede abreviarse _________, otorgada en esta ciudad, a las ____ horas del día ______ de _______ de __________, ante los oficios de __________, inscrita en _____________al número __ del Libro______, del Registro de ______________, en la cual aparecen todas las cláusulas que actualmente rigen a la sociedad; que la administración y dirección de la sociedad está confiada a un ________________, nombrado por ___________, quien durará en sus funciones ____ años, pudiendo ser reelecto; que habrá un ________suplente, electo en la misma ______ y por igual término; que el _________tendrá la representación judicial y extrajudicial de la sociedad y el uso de la firma social, con amplias atribuciones para administrar y dirigir los negocios de la sociedad. Si es apoderado deberá relacionar los datos del poder y la inscripción del mismo. Así se expresó el compareciente, a quien expliqué los efectos legales de esta acta notarial que contiene la presente DECLARACIÓN JURADA, y que consta de ____ folios útiles, leída que se la hube íntegramente, en un solo acto, me manifestó que está redactada a su entera voluntad, que la ratifica y firmamos. DOY FE.-

Firma

AUTORIDAD COMPETENTE

44



FONDO GENERAL

ANEXO No. 6MODELO DE FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

(NOMBRE Y GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN FIADORA)

actuando en nombre y representación de ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FIADORA), del domicilio de ______________________________________________________________________________________________________________________________________

que en adelante se llamará __________________________________________________________OTORGA:

Que se constituye fiador de ___________________________________________________________________________________________________ (NOMBRE DEL OFERTANTE)hasta por la cantidad de ___________________________________________________________________________________________________ (EN LETRAS)___________________________________________________________________________________________________a fin de garantizar al Estado de El Salvador, en el Ramo de Salud, la oferta presentada por __________________________________________________________________________________________________,(NOMBRE DEL OFERTANTE)en adelante llamado “el ofertante” del domicilio de _________________________________________________Bajo la Licitación Abierta DR-CAFTA LA No. /2012, referente a la adquisición de___________________________________________________________________ y que en caso de que el ofertante le fuera adjudicado el suministro que se a propuesto cumplir arriba descrito a grande rasgos, dentro del tiempo establecido después de la notificación de tal adjudicación, suscribirá el contrato respectivo y dentro del plazo que le establezca la UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL del Ministerio de Salud, presentará una fianza que garantice el cumplimiento de dicho contrato, si el ofertante así lo hiciere, esta fianza se extinguirá, de lo contrario permanecerá con plena fuerza y efecto durante el plazo de CIENTO CINCUENTA (150) días calendarios contados a partir de la fecha de recepción de ofertas. La ejecución de esta fianza no precisará más trámite que la comunicación oficial de la Ministra de Salud, dada por escrito a _______________________________. (INSTITUCIÓN FIADORA)

45



FONDO GENERAL

Para los efectos de esta fianza, ____________________________________________________________________ (INSTITUCIÓN FIADORA)señala la ciudad de San Salvador como domicilio especial y se somete a la competencia de sus Tribunales, renuncia al beneficio de excusión de bienes, y autoriza que sea depositaria de los bienes que se embargaren, la persona que designe el Estado de El Salvador en el Ramo de Salud, relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza.

En testimonio del lo cual firma la presente en la ciudad de ______________, a los ____días del mes de __________de __________.

FIRMA DEBERÁ SER AUTENTICADA POR UN NOTARIO

ANEXO No 7MODELO FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE Y GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN FIADORA)

actuando en nombre y representación de _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FIADORA), del domicilio de __________________________________________________________que en adelante se llamará ______________________________OTORGA:

Que se constituye fiador de _________________________________________________________________________________________ (NOMBRE DEL CONTRATISTA)hasta por la cantidad de ____________________________________________________________________________________________ (EN LETRAS)a fin de garantizar al Estado de El Salvador en el Ramo de Salud, el exacto cumplimiento de parte de, _______________________________________________________________________________________________________________(NOMBRE CONTRATISTA)del domicilio de ________________________________________________________________ de las obligaciones que __________________________________________________________

(NOMBRE CONTRATISTA)ha contraído bajo el contrato número _________________________________________________________________________________celebrado el día ____de ____________ de __________.Entre __________________________________________________________________________________________________________ (NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA Y/O LA PERSONA NATURAL)Actuando en su calidad ______________________________________________________ de,_______________________________________________________________________________________________________________(NOMBRE DE LA SOCIEDAD)Por una parte y por la otra ____________________________________________________________________________ (NOMBRE DEL FISCAL GENERAL DE REPUBLICA DE EL SALVADOR)Actuando en nombre del Estado de El Salvador, en el Ramo de Salud en su carácter de Fiscal General de la República. Dicho contrato se refiere a la la Licitación Abierta DR-CAFTA LA No. ________

Esta Fianza estará vigente durante el plazo de 150 días, contados a partir de la fecha de distribución del contrato al contratista.

46



FONDO GENERAL

_______________________________________________________________________________________________________________(NOMBRE INSTITUCIÓN FIADORA)

Especialmente estipula que ningún cambio, prórroga de plazo, alteración o adición a los términos del Contrato o a los Documentos contractuales incorporados al mismo, afectarán en forma alguna las obligaciones del fiador de acuerdo con este instrumento, renuncia al aviso de cualquier cambio, prórroga de plazo, alteración o adición a los términos del contrato, del trabajo o de los documentos contractuales.La ejecución de esta fianza no precisará más trámite que la comunicación oficial de la Ministra de Salud, dada por escrito a _______________________________________________________________________________________________________________ (NOMBRE INSTITUCIÓN FIADORA)

Para los efectos de esta fianza se señala la ciudad de San Salvador, como domicilio y se somete a la competencia de sus tribunales, renuncia al beneficio de excusión de bienes, y autoriza que sea depositaria de los bienes que se embargaren, la persona que designe el Ministerio de Salud, relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza.

En testimonio de lo cual firma la presente en __________, a los ___días del mes de ____________ de ________

FIRMADEBERÁ SER AUTENTICADA POR UN NOTARIO

ANEXO No. 8 MODELO FIANZA DE BUENA CALIDAD

NOMBRE Y GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN FIADORA)actuando en nombre y representación de _________________________________________________________________________________________________________________________,(NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FIADORA), del domicilio de ____________________________que en adelante se llamará ____________________________________________OTORGA:Que se constituye fiador de _______________________________________________________ (NOMBRE DEL CONTRATISTA)hasta por la cantidad de __________________________________________________________ (EN LETRAS)a fin de garantizar al Estado y Gobierno de El Salvador en el ramo de Salud, la buena calidad del suministro que ____________________________________________(NOMBRE DEL CONTRATISTA)Ha entregado bajo el contrato número________________Celebrado el día ___de _____________ de ____.Entre _________________________________________________________________________(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA Y/O LA PERSONA NATURAL)

Actuando en su calidad de, ____________________________________________________ de,______________________________________________________________________________

(NOMBRE DE LA SOCIEDAD) por una parte y por la otra______________________________ (NOMBRE DEL FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA).Actuando en Nombre del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de Salud, en carácter de Fiscal General de la Republica.Dicho contrato se refiere al suministro de Instrumental, Licitación Abierta DR-CAFTA LA No. ______.Esta Fianza estará vigente durante el plazo de para los renglones Nos.________ ( ) días/meses/años y para los renglones Nos.________ ( ) días/meses/años contados a partir de la fecha de entrega; y a entera satisfacción por el Ministerio de Salud, de acuerdo al acta de recepción que para tal efecto levante el Ministerio de Salud. La presente Fianza podrá hacerse efectiva, con el simple requerimiento escrito que haga la UACI del Ministerio de Salud.________________________________________________________________________________ (NOMBRE INSTITUCIÓN FIADORA)

47



FONDO GENERAL

especialmente estipula que ningún cambio, prórroga de plazo, alteración o adición a los términos del Contrato o a los Documentos contractuales incorporados al mismo, afectarán en forma alguna las obligaciones del fiador de acuerdo con este instrumento, renuncia al aviso de cualquier cambio, prórroga de plazo, alteración o adición a los términos del contrato o de los documentos contractuales.La ejecución de esta Fianza no precisará más trámite que la comunicación oficial de la Ministra de Salud, dada por escrito a ______________________________________________________________________________ (NOMBRE INSTITUCIÓN FIADORA)Para los efectos de esta Fianza se señala la ciudad de San Salvador como domicilio y se somete a la competencia de sus tribunales, renuncia al beneficio de excusión de bienes, al Derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y demás resoluciones apelables del juicio ejecutivo o de sus incidentes, y autoriza que sea depositaria de los bienes que se embargaren, la persona que designe el Estado de El Salvador / Ministerio de Salud, relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza.

En testimonio de lo cual firma la presente en la ciudad de __________, a los ___días del mes de _________________ de ____. ________________________ FIRMA DEBERÁ SER AUTENTICADA POR UN NOTARIO

ANEXO No. 9

MODELO DE CONTRATOMINISTERIO DE SALUD CONTRATO No.___/___

República de El Salvador, C.A. LICITACION ABIERTA DR CAFTA LA No.__ /____ RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN No.__/____ FONDOS ______

Nosotros, __________________, mayor de edad,__________, de este ______, portador del

Documento Único de Identidad número_________________, actuando en nombre y

representación del _____________ y ________ de El Salvador, específicamente del Ministerio

de Salud, con número de Identificación Tributaria __________________________, en carácter

de _________________, y que en el transcurso de este instrumento me denominaré “El

MINSAL”; y (SI EL CONTRATISTA ES PERSONA NATURAL)___________________________, de

_______________años de edad, ________ de este domicilio, portador de mi Documento Único

de Identidad ___________________; con número de Identificación Tributaria

__________________________, actuando a titulo personal, que en el transcurso de este

instrumento me denominaré “el (la) Contratista), (SI ES PERSONA JURIDICA-

SOCIEDAD)__________________, de años de edad, ______ (profesión u oficio)___, del domicilio

de _________, portador de mi Documento Unico de Identidad número________, con número

de Identificación Tributaria___________________; actuando en calidad de ______, de la

sociedad______________, que se abrevia_____________ del domicilio______, con número de

Identificación Tributaria______; que en lo sucesivo del presente instrumento se denominará

“LA CONTRATISTA”; en el carácter con que comparecemos convenimos en celebrar el

presente Contrato de acuerdo a las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.

La CONTRATISTA se obliga a suministrar “_____________________”, a precios firmes

48



FONDO GENERAL

puestos en el lugar que las bases determinan, de acuerdo a la forma, especificaciones y

cantidades siguientes:

Es claramente entendido, que los precios unitarios establecidos anteriormente son

inalterables y se mantienen firmes hasta el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Forman parte integrante de este

contrato, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) Las

Bases de la Licitación Abierta DR-CAFTA LA No.__/2012, y las Addendas y Aclaraciones si las

hubieren; b) La Oferta y sus documentos; c) La Resolución de Adjudicación No.___/___; d) Las

Garantías; y, e) Las Resoluciones Modificativas si las hubiere. En caso de discrepancia entre

los documentos contractuales y el contrato, prevalecerá éste último. CLÁUSULA TERCERA:

PLAZO DE ENTREGA. La CONTRATISTA se obliga a entregar el suministro objeto del

presente contrato, en un plazo de _____ días _________, contados a partir del día _______ al de

la distribución del contrato a La Contratista. CLÁUSULA CUARTA: ATRASOS Y

PRORROGAS DE PLAZO: Si La CONTRATISTA se atrasare en el plazo de entrega del

suministro, por causas de Fuerza Mayor o caso Fortuito debidamente justificados y

documentados, el MINSAL podrá prorrogar el plazo de entrega. La CONTRATISTA dará aviso

por escrito al MINSAL dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que ocurra la

causa que origina el atraso, dicho aviso deberá hacerse dentro del plazo contractual. En caso

de no hacerse tal notificación en el plazo establecido, esta omisión será razón suficiente para

que el MINSAL deniegue la prórroga del plazo contractual. La prórroga del plazo contractual

de entrega será establecida y formalizada a través de una resolución ministerial de

modificativa de contrato, autorizada por el titular del MINSAL, y no dará derecho a la

CONTRATISTA a compensación económica. Las prórrogas de plazo no se darán por atrasos

causados por negligencia de la CONTRATISTA al solicitar pedidos sin la suficiente

anticipación para asegurar su entrega a tiempo, por no contar con el personal suficiente o

por atrasos imputables a sus subcontratistas o suministrantes. La solicitud de prórroga

deberá presentarse en la UACI del MINSAL. CLÁUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DEL

CONTRATO._______________________________________________________________________________

______________________________________________ (según lo adjudicado). CLÁUSULA SEXTA:

FORMA, TRÁMITE Y PLAZO DE PAGO. ____________________ (Según las Bases de

Licitación.) CLÁUSULA SEPTIMA : GARANTÍAS.- La CONTRATISTA rendirá por su cuenta y

a favor del MINSAL, las garantías siguientes: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE

CONTRATO para garantizar el cumplimiento estricto de este Contrato, por un valor

equivalente al _______POR CIENTO (___%) del monto total del Contrato, la cual deberá

49



FONDO GENERAL

entregar dentro de los _____ (__) días __________siguientes a la fecha de distribución del

presente Contrato y permanecerá vigente durante el plazo de ___________, contados a

____________. GARANTÍA DE BUENA CALIDAD para garantizar la buena calidad del

suministro objeto de este contrato, por un valor equivalente al _______________POR CIENTO

(___%) del monto total del contrato, la cual deberá entregar dentro de los _____ (___) días

______ posteriores a la fecha en que el suministro sea recibido en su totalidad y a entera

satisfacción, de acuerdo al acta de recepción definitiva que para tal efecto levantará el

guardalmacén respectivo, y permanecerá vigente durante el plazo de ______________, contado

a partir de dicha fecha. Dichas garantías consistirán en fianzas emitidas a través de un

Banco, Compañía Aseguradora o Afianzadora, con domicilio legal en El Salvador y

autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero. La fianza deberá presentarse en

la UACI del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ubicada en Calle Arce No. 827,

San Salvador, para lo cual se proporcionará el quedan correspondiente. CLÁUSULA

OCTAVA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.- La Titular del MINSAL, nombra

mediante Acuerdo Institucional Número _____ de fecha _______ de_____ de dos mil

____, Al ó los Administradores del Contrato, cuyo (s) nombre(s) se encuentra(n)

establecido (s) en el referido acuerdo. El ó los nombrados en dicho acuerdo

tendrá(n) las facultades que le señala el Artículo 82 Bis de la LACAP, siendo estas

las siguientes a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, b)

Elaborar oportunamente los informes de avances de la ejecución de los Contratos e

informar de ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable de efectuar los pagos

o en su defecto reportar los incumplimientos, c) Informar a la UACI a efecto de que

se gestione el informe a la Titular para iniciar el procedimiento de aplicación de las

sanciones a LA CONTRATISTA, por los incumplimientos de sus obligaciones, d)

Conformar y mantener actualizado el expediente del seguimiento de la ejecución del

Contrato de tal manera que este conformado por el conjunto de documentos

necesarios que sustenten las acciones realizadas desde que se emita la orden de

inicio hasta la recepción final, e) Elaborar y suscribir conjuntamente con LA

CONTRATISTA, las actas de recepción total o parcial de la contratación de

conformidad a lo establecido en el Reglamento de la LACAP, f) Remitir a la UACI en

un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la recepción del suministro, en

cuyos Contratos no existan incumplimientos, el acta respectiva a fin de que esta

proceda a devolver a LA CONTRATISTA las garantías correspondientes, g) Gestionar

ante la UACI las órdenes de cambios o modificaciones al Contrato, una vez

identificada tal necesidad, h) Gestionar los reclamos a LA CONTRATISTA

50



FONDO GENERAL

relacionados con fallas durante el periodo de vigencia de las garantías, e informar a

la UACI de los incumplimientos en caso de no ser atendidos en los términos

pactados, así como informar a la UACI sobre el vencimiento de las mismas para que

esta proceda a su devolución en un periodo no mayor a ocho días hábiles; e i)

Cualquier otra responsabilidad que establezca la LACAP, Reglamento de la misma y

el presente Contrato. CLÁUSULA NOVENA: MULTAS POR ATRASO. Cuando La

CONTRATISTA incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por

causas imputables a la misma, podrá declararse la caducidad del contrato o imponer el

pago de una multa por cada día de retraso, de conformidad al artículo 85 de la Ley de

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Las notificaciones que se

generen en el proceso de multa se efectuarán en la Dirección establecida en el presente

contrato, en caso de no encontrarse en esa dirección, sin haber hecho el aviso de traslado,

se efectuará de conformidad a las reglas del derecho común. CLÁUSULA DECIMA:

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Toda discrepancia que en la ejecución del contrato surgiere,

se resolverá intentando primero el Arreglo Directo entre las partes y si por esta forma no se

llegaré a una solución, se recurrirá al Arbitraje, de conformidad con la Ley de Mediación,

Conciliación y Arbitraje y su Reglamento. CLÁUSULA DÉCIMA PRIEMRA: RECEPCIÓN

DEL SUMINISTRO. ___________________________________ (Según las Bases de Licitación.)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA : TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El MINSAL podrá dar

por terminado el contrato sin responsabilidad alguna de su parte cuando ocurra cualquiera

de las situaciones siguientes: a) La CONTRATISTA no rinda la garantía de cumplimiento de

contrato dentro del plazo acordado en este contrato; b) La mora de la CONTRATISTA en el

cumplimiento del plazo de entrega del suministro o de cualquier otra obligación contractual;

c) La CONTRATISTA brinde el suministro en inferior calidad a lo ofertado o no cumpla con

las condiciones pactadas en este contrato; y d) Por mutuo acuerdo entre ambas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA : CESACIÓN, EXTINCIÓN, CADUCIDAD, Y REVOCACIÓN

DEL CONTRATO. Cuando se presentaren las situaciones establecidas en los Artículos 92 al

100 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se procederá

en lo pertinente a dar por terminado el contrato. En caso de incumplimiento por parte de la

contratista a cualquiera de las estipulaciones y condiciones establecidas en el presente

contrato y lo dispuesto en las Bases de Licitación; el MINSAL notificará a la contratista su

decisión de caducar el contrato sin responsabilidad para él, mediante aviso escrito con

expresión de motivo, aplicando en lo pertinente el procedimiento establecido en el Art.64 del

Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Así

mismo el MINSAL, hará efectivas la garantía que tuviere en su poder. CLÁUSULA DÉCIMA

CUARTA : MODIFICACIONES. Si en la ejecución del presente contrato hubiere necesidad de

introducir modificaciones al mismo, que no afecten el objeto del contrato, estas se llevaran a

51



FONDO GENERAL

cabo mediante Resolución Ministerial emitida por la Titular del MINSAL; y las que afecten el

objeto del contrato como incremento y disminución del mismo, únicamente podran llevarse

a cabo a través de Resolución Modificativa de Contrato, previa autorización de la Titular del

MINSAL, suscrita por el Fiscal General de la República y la contratista. CLÁUSULA DÉCIMA

QUINTA: VIGENCIA. La vigencia de este Contrato será a partir del día en que a LA

CONTRATISTA, se le entregue copia del mismo debidamente legalizado y finalizará hasta

que las partes hayan cumplido totalmente sus obligaciones, incluso en sus prórrogas si las

hubiere. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA : JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE: Para

los efectos jurisdiccionales de este Contrato, las partes nos sometemos a la Legislación de la

República de El Salvador, cuya aplicación será de conformidad con lo establecido en el

Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos de América–Centroamérica-República

Dominicana (TLC-DR-CAFTA) (cuando aplique), La Ley de Adquisiciones y Contrataciones

de la Administración Pública de El Salvador, su reglamento y demás legislación Salvadoreña

aplicable. Así mismo, señalan como domicilio especial el de esta ciudad. CLAUSULA

DECIMA SEPTIMA: NOTIFICACIONES. Las notificaciones entre las partes deberán hacerse

por escrito y tendrán efecto a partir de la fecha de su recepción en las direcciones que a

continuación se indican: El MINSAL en: Calle Arce Número ochocientos veintisiete, San

Salvador, y La CONTRATISTA en: ________________. Teléfono _____________, Fax __________.

En fe de lo cual firmamos el presente contrato en la ciudad de San Salvador, a los

______días del mes de _____ de dos mil ______.

FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRATISTA

Acta Notarial………………………………………………………………………………………

ESTE MODELO DE CONTRATO SE AJUSTARA AL MOMENTO DE DEFINIRSE LA ADJUDICACION.

JACS/JMML

52

Este documento esta firmado porFirmante [email protected], CN=Firma digital de la DTIC,

OU=DTIC, O=Ministerio de Salud, L=San Salvador, ST=SanSalvador, C=SV

Fecha/Hora Thu May 17 15:03:00 CST 2012

Emisor delCertificado

CN=*.salud.gob.sv, OU=Comodo PremiumSSL Wildcard, OU=Direccionde Tecnologias de Informacion y Comunicaciones (DTIC),O=Ministerio de Salud, STREET=Calle Arce No.827, L=SanSalvador, ST=San Salvador, OID.2.5.4.17=503, C=SV

Numero de Serie 15851056948735932808

Metodo urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)

Nota Este archivo está firmado digitalmenteDirección de Tecnologías de Información y ComunicacionesMinisterio de SaludEl Salvador, C.A.

Documents

LA 09-2012 EQUIPO DE LABORATORIO 2[1]w2.salud.gob.sv/./archivos/pdf/uaci2012/licitaciones_abiertas/LAbiert… · ministerio de salud unidad de adquisiciones y contrataciones institucional