LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1/13 BID …...2018/04/01 · Parte 1 - Sección I 6 dentro del proceso de adquisiciones o la ejecución de un contrato financiado por el Banco,

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

N°1/13 – BID N° 1914/OC-AR

CONSTRUCCIÓN, PROVISIÓN Y MONTAJE DE LÍNEAS DE

132 kV DESDE ET 500/132kV GRAN PARANÁ, AMPLIACIÓN ET 132/33/132, kV PARANÁ NORTE Y OBRAS DE COMUICACIONES EN ET PARANÁ Y ET CRESPO

CONTENIDO

PARTE 1 - PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN

SECCIONES

I Instrucciones a los Oferentes

II Datos de la Licitación

III Criterios de Evaluación y Calificación

IV Formularios de la Licitación

V Países elegibles

PARTE 2 - CONDICIONES TÉCNICAS LÍNEAS 132 kV desde ET 500/132 GP

SECCIÓN VI

VI (a) Condiciones Técnicas Líneas de 132 kV

VI(a.1) Planos y Planillas Líneas de 132 kV desde ET 500/132kV Gran Paraná

VI(b) Condiciones Técnicas ampliaciones ET Paraná Norte

VI (b.1) Condiciones Técnicas Civiles – Ampliaciones ET Paraná Norte

VI (b.2) Planos Ampliaciones ET Paraná Norte

VI (c) Especificaciones Técnicas y Planillas de Datos Técnicos Garantizados

PARTE 3 – CONDICIONES CONTRACTUALES Y FORMULARIOS DE CONTRATO

SECCIONES

VII Condiciones Generales

VIII Condiciones Especiales

Anexos I Régimen de sanciones Anexo II Redeterminación de Precios Anexo III Plan de Gestión Ambiental Anexo IV Alcances de la Inspección Anexo V Garantías

IX Anexo a Condiciones Especiales – Formularios de Contrato

Energía de Entre Ríos S.A. 1/1 Buenos Aires 87 (E3100BQA) Paraná, Entre Ríos – Telefax (Líneas rotativas): 54 343 420 4420

www.enersa.com.ar

http://www.enersa.com.ar/

http://www.enersa.com.ar/

Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR

CONSTRUCCIÓN, PROVISIÓN Y MONTAJE DE LÍNEAS DE 132 KV DESDE ET 500/132

KV GRAN PARANÁ, AMPLIACIÓN ET 132/33/13,2 KV PARANÁ NORTE Y OBRAS

DE COMUNICACIONES EN ET PARANÁ ESTE Y ET CRESPO


SEPTIEMBRE 2013

Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR

Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos

Parte 1


CONTENIDO

SECCIÓN I INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

SECCIÓN II DATOS DE LA LICITACIÓN

SECCIÓN III CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

SECCIÓN IV FORMULARIOS DE LA LICITACIÓN

SECCIÓN V PAÍSES ELEGIBLES

ANEXOS SECCIÓN IV ver Indice



SECCIÓN I - INSTRUCCIONES A LOS

OFERENTES

Índice de cláusulas

1. Alcance de la Licitación.................................................................................... 3

2. Fuente de los fondos ......................................................................................... 3

3. Fraude y Corrupción ......................................................................................... 3

4. Oferentes elegibles ............................................................................................ 7

5. Materiales, equipos y servicios elegibles .......................................................... 9

6. Secciones de los Documentos de Licitación ..................................................... 9

7. Aclaración del Documento de Licitación, visita al lugar de las obras y

reunión previa a la Licitación ......................................................................... 10

8. Modificación del Documento de Licitación ................................................... 11

9. Costo de participación en la Licitación........................................................... 11

10. Idioma de la Oferta ......................................................................................... 11

11. Documentos que conforman la Oferta ............................................................ 12

12. Carta de la Oferta y formularios ..................................................................... 12

13. Ofertas alternativas ......................................................................................... 13

14. Precios y descuentos de la Oferta ................................................................... 13

15. Monedas de la Oferta y de pago ..................................................................... 14

16. Documentos que conforman la Propuesta Técnica ......................................... 14

17. Documentos que establecen las calificaciones del Oferente........................... 14

18. Período de validez de las Ofertas .................................................................... 15

19. Garantía de mantenimiento de la Oferta ......................................................... 15

20. Formato y firma de la Oferta .......................................................................... 17

21. Procedimiento para sellar y marcar las Ofertas .............................................. 17

22. Plazo para la presentación de las Ofertas........................................................ 18

23. Ofertas Tardías ................................................................................................ 18

24. Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas ........................................... 18

25. Apertura de las Ofertas ................................................................................... 19

26. Confidencialidad ............................................................................................. 20

27. Aclaración de las Ofertas ................................................................................ 20

28. Desviaciones, reservas y omisiones ................................................................ 21

29. Evaluación de las Ofertas para determinar si cumplen las condiciones de la

Licitación ........................................................................................................ 21

30. Inconformidades no significativas .................................................................. 22

31. Corrección de errores aritméticos ................................................................... 22

32. Conversión a una sola moneda ....................................................................... 23

33. Margen de Preferencia .................................................................................... 23

Parte 1 - Sección I 1




34. Evaluación de las Ofertas................................................................................ 23

35. Comparación de las Ofertas ............................................................................ 24

36. Calificación del Oferente ................................................................................ 24

37. Derecho del Contratante de aceptar cualquier Oferta y de rechazar algunas

Ofertas o todas ellas ........................................................................................ 25

38. Criterios de adjudicación ................................................................................ 25

39. Notificación de la adjudicación ...................................................................... 25 40. Firma del contrato ........................................................................................... 26

41. Garantía de Ejecución ..................................................................................... 26




Sección I. Instrucciones a los Oferentes

A. Generalidades

1. Alcance de la

Licitación

1.1 El Contratante indicado en los Datos de la Licitación (DDL),

según la definición que consta en las “Condiciones Generales del

Contrato” (CGC) e identificado en la Sección II, “Datos de la

Licitación” (DDL) invita a presentar Ofertas para la Contratación

de las Obras que se especifican en la Sección VI. Requisitos de

las Obras. El nombre y el número de identificación de lotes

(contratos) de la Licitación Pública Internacional están indicados

en las DDL. 1.2 Para todos los efectos de estos Documentos de Licitación:

(a) el término “por escrito” significa comunicado en forma

escrita con prueba de recibido;

(b) salvo en los casos en que el contexto requiera otra cosa, las

palabras en singular también incluyen el plural y las

palabras en plural también incluyen el singular; y

(c) la palabra “día” significa día calendario.

2. Fuente de los

fondos

2.1 El prestatario indicado en los DDL ha solicitado o recibido

financiamiento (en adelante denominados “fondos”) del Banco

Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado “el

Banco”) para sufragar en parte el costo del proyecto

especificado en los DDL. El Prestatario destinará una porción de

dichos recursos para efectuar pagos elegibles en virtud del

contrato o los contratos para el cual o los cuales se emiten los

presentes Documentos de Licitación. 2.2 El Banco efectuará pagos solamente a pedido del Prestatario y una

vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las

estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el

Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de

Préstamo”). Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las

condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Nadie más que el

Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de

Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos del financiamiento.

3. Fraude y

Corrupción

3.1 El Banco exige a todos los prestatarios (incluyendo los

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y

organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades

o personas Oferentes por participar o participando en proyectos




financiados por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes,

Oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo

sus respectivos funcionarios, empleados y representantes),

observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco todo

acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga

conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y

las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de

fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción

comprenden actos de: (a) práctica corruptiva; (b) práctica

fraudulenta; (c) práctica coercitiva; y (d) práctica colusoria. Las

definiciones que se transcriben a continuación corresponden a los

tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no son

exhaustivas. Por esta razón, el Banco también adoptará medidas

en caso de hechos o denuncias similares relacionadas con

supuestos actos de fraude y corrupción, aunque no estén

especificados en la lista siguiente. El Banco aplicará en todos los

casos los procedimientos establecidos en la Cláusula 3.1 (c).

(a) El Banco define las expresiones que se indican a

continuación:

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar,

recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier

cosa de valor para influenciar las acciones de otra

parte;

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión,

incluyendo la tergiversación de hechos y

circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a

alguna parte para obtener un beneficio financiero o de

otra naturaleza o para evadir una obligación.

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o

causar daño, o amenazar con perjudicar o causar

daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a

sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

y

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más

partes realizado con la intención de alcanzar un

propósito inapropiado, incluyendo influenciar en

forma inapropiada las acciones de otra parte.

(b) Si el Banco comprueba que, de conformidad con los

procedimientos administrativos del Banco, cualquier firma,

entidad o persona actuando como Oferente o participando

en un proyecto financiado por el Banco incluyendo, entre

otros, prestatarios, Oferentes, proveedores, contratistas,

subcontratistas, consultores y concesionarios, organismos




ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus

respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha

cometido un acto de fraude o corrupción, el Banco podrá:

(i) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación

de un contrato o de un contrato adjudicado para la

adquisición de bienes y la contratación de obras

financiadas por el Banco;

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se

determina, en cualquier etapa, que existe evidencia

suficiente para comprobar el hallazgo de que un

empleado, agencia o representante del Prestatario, el

Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha

cometido un acto de fraude o corrupción;

(iii) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o

de la donación relacionada inequívocamente con un

contrato, cuando exista evidencia de que el

representante del Prestatario, o Beneficiario de una

donación, no ha tomado las medidas correctivas

adecuadas en un plazo que el Banco considere razonable

y de conformidad con las garantías de debido proceso

establecidas en la legislación del país Prestatario;

(iv) emitir una amonestación en el formato de una carta

formal de censura a la conducta de la firma, entidad o

individuo;

(v) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en

forma permanente o por determinado período de

tiempo, para que se le adjudiquen o participen en

contratos bajo proyectos financiados por el Banco,

excepto bajo aquellas condiciones que el Banco

considere ser apropiadas;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas

de hacer cumplir las leyes; y/o

(vii) imponer otras sanciones que considere ser apropiadas

bajo las circunstancias del caso, incluyendo la

imposición de multas que representen para el

Banco un reembolso de los costos vinculados con las

investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán

ser impuestas en forma adicional o en sustitución de

otras sanciones.

(c) El Banco ha establecido un procedimiento administrativo

para los casos de denuncias de fraude y corrupción




dentro del proceso de adquisiciones o la ejecución de un

contrato financiado por el Banco, el cual está disponible en

el sitio virtual del Banco (www.iadb.org). Para tales

propósitos cualquier denuncia deberá ser presentada a la

Oficina de Integridad Institucional del Banco (OII) para la

realización de la correspondiente investigación. Las

denuncias podrán ser presentadas confidencial o

anónimamente.

(d) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la

participación en el proceso de adquisiciones y las

negociaciones o la ejecución de un contrato de quienes

soliciten dichos pagos se haya llevado de acuerdo con las

políticas del Banco aplicables en materia de fraude y

corrupción que se describen en esta Cláusula 3.1., y

(e) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el

Banco de conformidad con las provisiones referidas en el

literal b) de esta Cláusula podrá hacerse de forma pública o

privada, de acuerdo con las políticas del Banco.

3.2 El Banco tendrá el derecho a exigir que, en los contratos

financiados con un préstamo, se incluya una disposición que

exija que los Oferentes, proveedores, contratistas,

subcontratistas, consultores y concesionarios permitan al Banco

revisar sus cuentas y registros y cualquier otros documentos

relacionados con la presentación de propuestas y con el

cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por

auditores designados por el Banco. Para estos efectos, el Banco

tendrá el derecho a exigir que se incluya en contratos

financiados con un préstamo del Banco una disposición que

requiera que los Oferentes, proveedores, contratistas,

subcontratistas, consultores y concesionarios: (i) conserven

todos los documentos y registros relacionados con los proyectos

financiados por el Banco por un período de tres (3) años luego

de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y

(ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de

denuncias de fraude o corrupción, y pongan a la disposición del

Banco los empleados o agentes de los Oferentes, proveedores,

contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios que

tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco para

responder las consultas provenientes de personal del Banco o de

cualquier investigador, agente, auditor o consultor

apropiadamente designado para la revisión o auditoria de los

documentos. Si el Oferente, proveedor, contratista,

subcontratista, consultor o concesionario incumple el

requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza

http://www.iadb.org/




4. Oferentes

elegibles

la revisión del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola

discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el Oferente,

proveedor, contratista, subcontratista, consultor y concesionario.

3.3 Los Oferentes deberán declarar y garantizar:

(a) que han leído y entendido la prohibición sobre actos

de fraude y corrupción dispuesta por el Banco y se

obligan a observar las normas pertinentes;

(b) que no han incurrido en ninguna infracción sobre

fraude y corrupción descritas en este documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho

sustancial durante el proceso de adquisición o

negociación del contrato o cumplimiento del contrato;

(d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas

principales han sido declarados inelegibles para que se

les adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni han

sido declarados culpables de delitos vinculados con

fraude o corrupción;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas

principales ha sido director, funcionario o accionista

principal de ninguna otra compañía o entidad que haya

sido declarada inelegible para que se le adjudiquen

contratos financiados por el Banco o ha sido declarado

culpable de un delito vinculado con fraude o corrupción;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de

representantes, pagos por servicios de facilitación o

acuerdos para compartir ingresos relacionados con el

contrato o el contrato de consultoría financiado por el Banco; y

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de

estas garantías constituye el fundamento para la

imposición por el Banco de cualquiera o de un conjunto

de medidas que se describen en la Cláusula 3.1 (b).

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente,

deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los

Oferentes de otros países no serán elegibles para participar en

contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco.

En la Sección V de este documento se indican los países

miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la

nacionalidad de los Oferentes y el país de origen de los bienes y

servicios. Los Oferentes cuya nacionalidad sea la de un país

miembro del Banco, al igual que las obras y los bienes

suministrados en virtud del contrato, no serán elegibles si:

(a) las leyes o las reglamentaciones oficiales del país del

Prestatario prohíben las relaciones comerciales con ese país; o




(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de

Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del

Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del

Prestatario prohíbe la importación de bienes de ese país o

pagos a una persona o una entidad.

4.2 Un Oferente no podrá tener conflictos de interés. Los Oferentes

que sean considerados que tienen conflictos de interés serán

descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto

de interés con una o más partes en este proceso de

Licitación, si ellos:

(a) tienen socios mayoritarios en común; o

(b) reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto de

cualquiera de ellos; o

(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta

Licitación; o

(d) tienen una relación mutua, directa o a través de terceros en

común, que les permite tener acceso a información sobre la

Oferta de otro Oferente, o influir sobre la misma, o influir

sobre las decisiones del Contratante respecto de este

proceso de Licitación; o

(e) un Oferente participa en más de una Oferta en este proceso

de Licitación. Si un Oferente participa en más de una

Oferta, se descalificarán todas las Ofertas en las que

participa. Sin embargo, esta disposición no restringe la

inclusión del mismo subcontratista en más de una Oferta; o

(f) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con

una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido

contratada por el Contratante para la prestación de

servicios de consultoría para la preparación del diseño, las

especificaciones y otros documentos que se utilizarán en la

Licitación para la contratación de las obras objeto de estos

Documentos de Licitación; o

(g) han estado Oferente afiliados a una empresa o entidad que

el contratante o el Prestatario haya contratado o haya

propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el

contrato.

4.3 Un Oferente que en la fecha de adjudicación del contrato esté

bajo una declaración de inelegibilidad el Banco por el periodo de

tiempo determinado por éste, de acuerdo con lo establecido en la

Cláusula 3 de las IAO, será descalificado.

4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles

solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y




financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii)

no dependen de ninguna agencia del Contratante.

4.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia

satisfactoria de que continúan siendo elegibles, cuando el

Contratante razonablemente la solicite.

4.6 Esta Licitación está abierta únicamente a Oferentes

precalificados. Sin embargo, excepcionalmente, con el

consentimiento previo del Banco, podrá utilizarse la

calificación ex-post.

5. Materiales,

equipos y

servicios

elegibles

5.1 Todos los bienes y servicios conexos que hayan de suministrarse

de conformidad con el Contrato y que sean financiados por el

Banco deberán tener su origen en un país miembro del Banco de

acuerdo con la Sección V, Países Elegibles, sujetos a las

excepciones de los casos indicados en la Cláusula 4.1 (a) y (b).

B. Contenido de los Documentos de Licitación 6. Secciones de

los

Documentos

de Licitación

6.1 Los Documentos de Licitación constan de las Partes 1, 2 y 3, que

incluyen todas las secciones que se indican más abajo, y deberán

leerse en conjunto con cualquier enmienda emitida de

conformidad con la Cláusula 8 de las IAO

PARTE 1 - Procedimientos de Licitación

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)

Sección III. Criterios de evaluación y calificación

Sección IV. Formularios de la Oferta

Sección V. Países Elegibles

PARTE 2 - Requisitos de las obras

Sección VI. Requisitos de las obras

PARTE 3 – Condiciones y Formularios del Contrato

Sección VII. Condiciones Generales del Contrato (CG)

Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CE)

Sección IX. Apéndice a las Condiciones Especiales –

Formularios del Contrato 6.2 El llamado a Licitación emitido por el Contratante no forma

parte del Documento de Licitación. 6.3 El Contratante no se responsabiliza por la integridad de los

documentos de Licitación y sus enmiendas, si ellos no se




obtuvieren directamente de la fuente señalada por el Contratante

en el llamado a Licitación.

6.4 Los Oferentes deberán estudiar todas las instrucciones,

formularios, condiciones y especificaciones contenidas en el

Documento de Licitación. El incumplimiento por parte del

Oferente del suministro de toda la información o documentación

que se exige en los Documentos de Licitación podría traer como

consecuencia el rechazo de su Oferta.

7. Aclaración del

Documento de

Licitación,

visita al lugar

de las obras y

reunión

previa a la

Licitación

7.1 Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaración de los

Documentos de Licitación, deberá comunicarse con el

Contratante por escrito a la dirección correspondiente que se

suministra en los DDL o plantear sus inquietudes en la reunión

previa a la Licitación, si dicha reunión se especifica en la

Cláusula 7.4 de las IAO. El Contratante responderá por escrito a

todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas

solicitudes se reciban por lo menos (21) días antes de que se

venza el plazo para la presentación de las Ofertas. El Contratante

enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de

las consultas realizadas, pero sin identificar su fuente, a todos los

que hayan adquirido los Documentos de Licitación de

conformidad con la Cláusula 6.3 de las IAO. Si como resultado

de las aclaraciones el Contratante considera necesario enmendar

el Documento de Licitación, deberá hacerlo siguiendo el

procedimiento indicado en las Cláusulas 8 y 22.2 de las IAO. 7.2 Se recomienda que el Oferente visite y examine el lugar de las

obras y sus alrededores y que obtenga por sí mismo, bajo su

propia responsabilidad, toda la información que pueda necesitar

para preparar la Oferta y celebrar un contrato para la

construcción de las obras. Los costos relativos a la visita al lugar

de las obras correrán por cuenta del Oferente. 7.3 El Contratante autorizará el acceso del Oferente y cualquier

miembro de su personal o representante a sus propiedades y

terrenos para los fines de la visita, sólo bajo la expresa condición

de que el Oferente y cualquier miembro de su personal o

representante eximan y mantengan indemnes al Contratante y a

su personal y representantes de cualquier obligación al respecto,

y se hagan responsables de cualquier muerte o lesión personal,

pérdida de propiedad o daños a la misma, así como de toda otra

pérdida, daño, costos y gastos que se incurran como resultado de

la inspección. 7.4 Se invitará al representante designado por el Oferente a asistir a

una reunión previa a la Licitación, si así se establece en los DDL.

Esta reunión tendrá como finalidad aclarar dudas y responder a




preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee durante

esa etapa.

7.5 Se solicita que, en la medida de lo posible, los Oferentes hagan

llegar sus preguntas por escrito al Contratante a más tardar una

semana antes de la reunión.

7.6 El acta de la reunión previa a la Licitación, incluidas las

preguntas planteadas, sin identificar su procedencia, y las

respuestas a éstas, conjuntamente con cualesquiera otras

respuestas preparadas después de la reunión, se transmitirán sin

demora a todos los que hayan adquirido los Documentos de

Licitación de conformidad con la Cláusula 6.3 de las IAO. Toda

modificación de los Documentos de Licitación que pueda ser

necesaria como resultado de la reunión previa a la Licitación

deberá efectuarla el Contratante exclusivamente mediante la

emisión de una enmienda, conforme a la Cláusula 8 de las IAO y

no a través del acta de la reunión previa a la Licitación.

7.7 No se descalificará a los Oferentes que no asistan a la reunión

previa a la Licitación.

8. Modificación

del

Documento de

Licitación

8.1 El Contratante podrá, en cualquier momento antes del

vencimiento del plazo para la presentación de las Ofertas,

enmendar los Documentos de Licitación mediante la emisión de

enmiendas. 8.2 Toda enmienda emitida formará parte de los Documentos de

Licitación y deberá ser comunicada por escrito a todos los que

hayan obtenido el Documento de Licitación en conformidad con

la Cláusula 6.3 de las IAO. 8.3 El Contratante podrá a su discreción, prorrogar el plazo de

presentación de las Ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes

un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las

enmiendas en la preparación de sus Ofertas, de conformidad con

la Subcláusula 22.2 de las IAO

C. Preparación de las Ofertas 9. Costo de

participación

en la

Licitación

9.1 El Oferente financiará todos los costos relacionados con la

preparación y presentación de su Oferta, y el Contratante no

estará sujeto ni será responsable en caso alguno por dichos

costos, independientemente del resultado del proceso de

Licitación.

10. Idioma de la

Oferta

10.1 La Oferta, así como toda la correspondencia y los documentos

relativos a dicha Oferta que intercambien el Oferente y el




Contratante deberán ser escritos en el idioma especificado en

los DDL. Los documentos de soporte y el material impreso que

formen parte de la Oferta podrán estar en otro idioma, con la

condición que las partes pertinentes estén acompañadas de una

traducción fidedigna al idioma especificado en los DDL. Para

los efectos de la interpretación de la Oferta, dicha traducción

prevalecerá.

11. Documentos

que

conforman la

Oferta

11.1 La Oferta comprenderá lo siguiente:

(a) carta de la Oferta;

(b) los correspondientes formularios debidamente

completados, incluida la Lista de Cantidades y sus Precios,

de acuerdo con lo establecido en las Cláusulas 12 y 14 de

las IAO;

(c) garantía de mantenimiento de la Oferta, de conformidad

con la Cláusula 19 de las IAO;

(d) Ofertas alternativas, si se permite, de conformidad con la

Cláusula 13 de las instrucciones a los Oferentes;

(e) confirmación escrita en la que se autorice al firmante de la

Oferta a comprometer al Oferente, de acuerdo con lo

establecido en la Cláusula 20.2 de las IAO

(f) de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO, documentos

comprobantes que demuestren que el Oferente está

calificado para ejecutar el contrato en caso de que su Oferta

sea aceptada;

(g) Propuesta Técnica de conformidad con la Cláusula 16 de

las IAO; y

(h) cualquier otro documento requerido en los DDL.

11.2 Además de los requisitos señalados en la Cláusula 11.1 de las

IAO, las Ofertas presentadas por una Asociación en

Participación, Consorcio o Asociación (APCA), vendrán

acompañadas de una copia del convenio de la APCA celebrado

entre todos los socios. Alternativamente, los socios firmarán y

presentarán junto con la Oferta, una carta de intención para

celebrar un convenio que establezca una APCA en caso de que la

Oferta sea aceptada, junto con una copia del acuerdo propuesto.

12. Carta de la

Oferta y

formularios

12.1 La Carta de la Oferta y los formularios, incluida la Lista de

Cantidades, se prepararán con los formularios pertinentes que se

incluyen en la Sección IV, Formularios de la Oferta. Los

formularios deberán completarse sin realizar ningún tipo de

modificaciones al texto, y no se aceptarán sustituciones. Todos

los espacios en blanco deberán llenarse con la información




13. Ofertas

alternativas

14. Precios y

descuentos de

la Oferta

solicitada.

13.1 A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se

considerarán Ofertas alternativas.

13.2 Cuando se soliciten explícitamente plazos alternativos para la

terminación de los trabajos, ellos se especificarán en los DDL,

al igual que la metodología para evaluarlos.

13.3 Excepto en los casos contemplados en la Cláusula 13.4 de las

IAO, los Oferentes que deseen ofrecer alternativas técnicas a los

requisitos del Documento de Licitación deberán cotizar primero

el diseño propuesto por el Contratante, descrito en el Documento

de Licitación, deberán además presentar toda la información

necesaria para permitir que el Contratante efectúe una completa

evaluación de la alternativa, incluidos planos, cálculos del

diseño, especificaciones técnicas, desgloses de precios y la

metodología de construcción propuesta, así como cualquier otro

detalle pertinente. El Contratante sólo considerará las

alternativas técnicas, de haberlas, del Oferente cuya Oferta se

ajuste a los requisitos técnicos básicos y haya sido la evaluada

más baja.

13.4 Cuando así se especifique en los DDL los Oferentes podrán

presentar soluciones técnicas alternativas para componentes

específicos de las obras; los cuales se identificarán en los DDL,

junto con la metodología para su evaluación, y se describirán en

la Sección VI, Requisitos de las Obras.

14.1 Los precios y descuentos que cotice el Oferente en la carta de la

Oferta y la lista de cantidades se ceñirán a los requisitos

indicados más abajo.

14.2 El Oferente indicará las tarifas y los precios unitarios

correspondientes a todos los rubros de las obras que se

especifican en la Lista de Cantidades. Los rubros para los cuales

el Oferente no haya indicado tarifas ni precios unitarios no serán

pagados por el Contratante cuando se ejecuten y se considerarán

incluidos en los precios de los otros rubros de la lista de

Cantidades.

14.3 El precio que se cotice en la Carta de la Oferta (literal c ), de

conformidad con la Cláusula 12.1 de las IAO, será el precio total

de la Oferta, excluido todo descuento ofrecido. 14.4 El Oferente cotizará separadamente cualquier descuento

incondicional e indicará la metodología para su aplicación en la

Carta de la Oferta (literal d), de conformidad con la Cláusula

12.1 de las IAO.




14.5 Salvo disposición en contrario en los DDL y el Contrato, los

precios unitarios y los precios cotizados por el Oferente estarán

sujetos a ajustes durante la ejecución del contrato, de

conformidad con lo establecido en las Condiciones Generales del

Contrato. En dicho caso, el Oferente deberá señalar los índices y

los coeficientes de ponderación de las fórmulas de ajuste de

precios en el Formulario de Datos de Ajuste, y el Contratante

podrá exigir al Oferente que justifique los índices y coeficientes

de ponderación propuestos.

14.6 Si así se dispone en la Cláusula 1.1 de las IAO, las Ofertas se

harán por lotes individuales (contratos) o por combinación de

lotes (paquetes). Los Oferentes que quieran ofrecer un descuento

en caso de que se les adjudique más de un contrato especificarán

en su Oferta la reducción de precio aplicable a cada paquete o,

alternativamente, a cada contrato individual dentro del paquete.

La reducción de precio o descuento se presentará de

conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 14.4 de las IAO,

siempre y cuando las Ofertas de todos los lotes (contratos) se

presenten y abran al mismo tiempo.

14.7 Los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el

contratista en virtud del contrato, o por cualquier otro motivo, a

partir de 28 días antes de la fecha de presentación de las Ofertas,

se incluirán en los precios y los precios unitarios y en el precio

total de la Oferta que presente el Oferente.

15. Monedas de la

Oferta y de

pago

16. Documentos

que

conforman la

Propuesta

Técnica 17. Documentos

que establecen

las

calificaciones

del Oferente

15.1 La moneda de la Oferta será la estipulada en los DDL.

15.2 El Contratante podrá requerir que los Oferentes justifiquen sus

necesidades de pagos en monedas extranjeras y sustenten las

cantidades incluidas en los precios y precios unitarios que se

indican en el Cuadro C “Resumen de las Monedas de Pago”, en

cuyo caso los Oferentes deberán presentar un desglose detallado

de las necesidades en moneda extranjera. 16.1 El Oferente entregará una Propuesta Técnica con una descripción

de los métodos de trabajo, los equipos, el personal y el

calendario de las obras, así como cualquier otra información

estipulada en la Sección IV, con detalles suficientes para

demostrar que la propuesta del Oferente cumple adecuadamente

los requisitos de la obra y el plazo para completarla.

17.1 A fin de determinar sus calificaciones para ejecutar el contrato

de conformidad con la Sección III, Criterios de Evaluación y

Calificación, el Oferente proporcionará la información solicitada

en los correspondientes formularios de información que aparecen

en la Sección IV, Formularios de Licitación.




18. Período de

validez de las

Ofertas

19. Garantía de

mantenimient

o de la Oferta

18.1 Las Ofertas deberán mantenerse válidas durante el periodo

determinado en los DDL a partir de la fecha límite para

presentación de Ofertas establecida por el Contratante. Toda

Oferta con un plazo menor será rechazada por el Contratante por

incumplimiento.

18.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de

validez de la Oferta, el Contratante podrá solicitar a los Oferentes

que extiendan el período de validez de sus Ofertas. Tanto la

solicitud como las respuestas se harán por escrito. Si se solicita una

garantía de la Oferta de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO,

también se prorrogará por un plazo de veintiocho (28) días la fecha

límite del período de validez prorrogado. Los Oferentes podrán

rechazar la solicitud sin por ello perder la garantía de la Oferta. A

los Oferentes que acepten la solicitud no se les pedirá ni se les

permitirá que modifiquen su Oferta, salvo en los casos

contemplados en la Cláusula 18.3 de las IAO.

18.3 En el caso de contratos a precio fijo, si la adjudicación se demora

por más de cincuenta y seis (56) días después de que venza la

validez inicial de la Oferta, podrá ajustarse el precio contractual

por un factor especificado en la solicitud de prórroga. La

evaluación de la Oferta se basará en el precio de la Oferta sin

tomar en cuenta la corrección mencionada.

19.1 Salvo que se estipule lo contrario en los DDL, el Oferente

deberá presentar como parte de su Oferta el original de una

Garantía de Mantenimiento de la Oferta por la cantidad y en la

moneda estipulada en los DDL. 19.2 Oferta A opción del Oferente, la Garantía de Mantenimiento de

la Oferta deberá ser una garantía a la vista, y a opción del

Oferente, en cualquiera de la siguientes formas:

(a) garantía bancaria incondicional;

(b) carta de crédito irrevocable;

(c) cheque de gerencia o cheque certificado; o

(d) otra garantía definida en los Datos de la Licitación,

emitida por una institución de prestigio de un país elegible. Si

la garantía de mantenimiento de la Oferta que presente el Oferente es una fianza emitida por una aseguradora o una

compañía afianzadora situada fuera del país del Contratante, la

institución que emite la garantía deberá tener una institución

financiera corresponsal en el país del Contratante que permita

hacer efectiva la garantía. La Garantía de Mantenimiento de

Oferta, deberá estar sustancialmente de acuerdo con alguno de

los formularios de la Garantía de Mantenimiento de Oferta




incluidos en la Sección IV, Formularios de Licitación, u otro

formulario aprobado por el Contratante con anterioridad a la

presentación de la Oferta. En cualquier caso el formulario de la

Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá incluir el nombre

completo del Oferente. La Garantía de Mantenimiento de la

Oferta permanecerá válida por un período de 28 días

posteriores a la fecha límite de la validez de las Ofertas, o del

período prorrogado, si corresponde, de conformidad con la

Cláusula 18.2 de las IAO.

19.3 Si la Subcláusula 19.1 de las IAO exige una Garantía de

Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén

acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la Oferta,

serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento.

19.4 Las Garantías de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes

cuyas Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas tan pronto

como sea posible, después que el Oferente al que se haya

adjudicado el Contrato suministre la Garantía de Cumplimiento,

de conformidad con la Cláusula 41 de las IAO.

19.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta del Oferente al que se

adjudica el contrato será devuelta, tan pronto como sea

posible, una vez que dicho Oferente haya firmado el contrato y

suministrado la garantía de cumplimiento del contrato.

19.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer

efectiva si:

(a) un Oferente retira su Oferta durante el período de validez

de la Oferta especificado por el Oferente en el Formulario

de Presentación de Oferta, salvo lo estipulado en la

Subcláusula 18.2 de las IAO; o

(b) si el Oferente seleccionado:

(i) no firma el contrato de conformidad con la Cláusula 40

de las IAO; o

(ii) no suministra la Garantía de Cumplimiento de

conformidad con la Cláusula 41 de las IAO.

19.7 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá

ser emitida en nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si

dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de

presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta

deberá estar en nombre de todos los futuros socios de la APCA

tal como se denomina en la carta de intención mencionada en las

IAO 4.1.




19.8 Si en los DDL no se exige una Garantía de Mantenimiento de la

Oferta, el Contratante podrá, si así se contempla en los DDL,

declarar no elegible al Oferente para la adjudicación de un

contrato por el período de tiempo que figure en los DDL, si el

Oferente:

(a) retira su Oferta durante el período de validez que se señala en

el formulario de carta de presentación de Oferta, salvo en los

casos contemplados en la Cláusula 18.2 de las IAO; o

(b) al que se adjudica el contrato:

(i) no firma el contrato de conformidad con lo dispuesto en

la Cláusula 40 de las IAL; o

(ii) no suministra una Garantía de Cumplimiento de

conformidad con la Cláusula 41 de las IAO;

20. Formato y

firma de la

Oferta

20.1 El Oferente preparará un juego original de los documentos que

constituyen la Oferta, según se señala en la Cláusula 11 de las

Instrucciones a los Oferentes, marcándolo claramente como

“ORIGINAL”. Las Ofertas alternativas, si se permiten de

conformidad con la Cláusula 13 de las instrucciones a los

Oferentes, se marcarán claramente como “ALTERNATIVA”.

Además, el Oferente presentará el número de copias de la Oferta

que se indica en los DDL y marcará claramente cada ejemplar

como “COPIA”. En el caso de discrepancias el texto original

prevalecerá sobre las copias. 20.2 El original y todas las copias de la Oferta serán mecanografiados o

escritos con tinta indeleble y deberán estar firmados por la persona

debidamente autorizada para firmar en nombre del Oferente. Esta

autorización consistirá en una confirmación escrita, según se

especifica en los DDL, que deberá acompañar a la Oferta. El

nombre y el cargo de cada persona que firme la autorización

deberá escribirse o imprimirse debajo de su firma. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán

válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que

firma la Oferta.

D. Presentación y apertura de las Ofertas 21. Procedimiento

para sellar y

marcar las

Ofertas

21.1 Los Oferentes deberán entregar Ofertas el original y cada copia

de la Oferta, inclusive Ofertas alternativas si fueran permitidas

en virtud de la Cláusula 13 de las IAO, en sobres separados,

cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como

“ORIGINAL” y “COPIA”. Los sobres que contienen el original

y las copias serán incluidos a su vez en un solo sobre.




21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:

(a) llevar el nombre y la dirección del Oferente;

(b) estar dirigidos al Contratante y llevar la dirección que se

indica en la Cláusula 22.1 de las IAO;

(c) llevar la identificación específica de este proceso de

Licitación indicado en la Cláusula 1.1 de los DDL; y

(d) incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y

fecha de la apertura de la Oferta... 22. Plazo para la

presentación

de las Ofertas

23. Ofertas

Tardías

24. Retiro,

sustitución y

modificación

de las Ofertas

21.3 Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere,

el Contratante no se responsabilizará en caso de que la Oferta se

extravíe o sea abierta prematuramente.

22.1 El Contratante deberá recibir las Ofertas en la dirección y, a más

tardar, a la hora y fecha que se indican en los DDL... Los

Oferentes tendrán la opción de presentar sus Ofertas

electrónicamente, cuando así se indique en los DDL. Los

Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente seguirán

los procedimientos indicados en los DDL para la presentación

de dichas Ofertas.

22.2 El Contratante podrá, a su arbitrio, prorrogar la fecha límite de

presentación de las Ofertas mediante una enmienda del

Documento de Licitación, de acuerdo con la Cláusula 8 de las

Instrucciones a los Oferentes, en cuyo caso todas las

obligaciones y derechos del Contratante y los Oferentes

anteriormente sujetas a dicha fecha límite quedarán sujetas al

nuevo plazo.

23.1 El Contratante no considerará ninguna Oferta que llegue con

posterioridad a la hora y fecha límite para la presentación de las

Ofertas, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. Toda

Oferta que reciba el Contratante después del plazo límite para la

presentación de las Ofertas será considerada tardía, y será

rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.

24.1 El Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su Oferta después

de presentada, debiendo enviar para ello una comunicación por

escrito, de conformidad con la Cláusula 21 de las IAO,

debidamente firmada por un representante autorizado, y deberá

incluirá una copia de dicha autorización, según lo estipulado en

la Cláusula 20.2 de las IAO (con excepción de la comunicación

de retiro, que no requiere copias). La sustitución o modificación

correspondiente de la Oferta deberá acompañar a dicha

comunicación por escrito. Todas las comunicaciones deberán

ser:




25. Apertura de

las Ofertas

(a) presentadas de conformidad con las Cláusulas 20 y 21 de las

IAO (con excepción de la comunicación de retiro, que no

requiere copias), y los respectivos sobres deberán estar

claramente marcados “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o

“MODIFICACIÓN”; y

(b) recibidas por el Contratante antes de la fecha límite

establecida para la presentación de las Ofertas, de

conformidad con la Cláusula 22 de las IAO.

24.2 Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la

Cláusula 24.1 de las IAO serán devueltas sin abrir a los

Oferentes remitentes.

24.3 Ninguna Oferta podrá ser retirada, sustituida ni modificada

durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para

presentar Ofertas y la expiración del período de validez de la

Oferta especificado por el Oferente en el Formulario de Oferta o

en cualquier otra extensión.

25.1 El Contratante llevará a cabo el Acto de Apertura de las Ofertas,

en público en la dirección, fecha y hora que se señalen en los

DDL. El procedimiento para la apertura de Ofertas que se hayan

presentado electrónicamente en caso de que se permita usar

dicho sistema de conformidad con la Subcláusula 22.1 estará

indicado en los DDL.

25.2 Primero se abrirán los sobres marcados como “RETIRO” y se

leerán en voz alta y el sobre con la Oferta correspondiente no

será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitirá

el retiro de ninguna Oferta a menos que la comunicación de

retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el

retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas.

Seguidamente, se abrirán los sobres marcados como

“SUSTITUCION” se leerán en voz alta y se intercambiará con la

Oferta correspondiente que está siendo sustituida; la Oferta

sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No

se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de

sustitución correspondiente contenga una autorización válida

para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de

apertura de las Ofertas. Los sobres marcados como

“MODIFICACION” se abrirán y leerán en voz alta con la Oferta

correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las

Ofertas a menos que la comunicación de modificación

correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la

modificación y sea leída en voz alta en el Acto de Apertura de

las Ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los

sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de

Apertura de las Ofertas.




25.3 Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en voz

alta: el nombre del Oferente y si contiene modificaciones; los

precios de la Oferta, incluyendo cualquier descuento u Ofertas

alternativas; la existencia de la Garantía de Mantenimiento de la

Oferta de requerirse; y cualquier otro detalle que el Contratante

considere pertinente. Solamente los descuentos y Ofertas

alternativas leídas en voz alta se considerarán en la evaluación.

Si el Contratante así lo dispone en los DDL, los representantes

del Contratante que asistan a la apertura de Ofertas deberán

marcar sus iniciales en la carta de la Oferta y la Lista de

Cantidades de la manera indicada en los DDL. Ninguna Oferta

será rechazada durante el Acto de Apertura, excepto las Ofertas

tardías, de conformidad con la Subcláusula 23.1 de las IAO.

25.4 El Contratante preparará un acta del Acto de Apertura de las

Ofertas que incluirá como mínimo: el nombre del Oferente y si

hay retiro, sustitución o modificación; el precio de la Oferta, por

lote si corresponde, incluyendo cualquier descuento y Ofertas

alternativas si estaban permitidas; y la existencia o no de la

Garantía de Mantenimiento de la Oferta, si se requería. Se le

solicitará a los representantes de los Oferentes presentes que

firmen la hoja de asistencia. La omisión de la firma de un

Oferente no invalidará el contenido y efecto del Acta. Una copia

del Acta será distribuida a los Oferentes.

E. Evaluación y comparación de las Ofertas

26. Confidencialidad 26.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté

oficialmente involucrada con el proceso de la Licitación, información relacionada con la evaluación de las Ofertas, ni

sobre la recomendación de adjudicación del contrato hasta que se

haya publicado la adjudicación del Contrato.

27. Aclaración de

las Ofertas

26.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al

Contratante en cuanto a la evaluación, comparación de las

Ofertas o la adjudicación del contrato podrá resultar en el

rechazo de su Oferta.

No obstante lo dispuesto en la Subcláusula 26.2 de las IAO, si durante

el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y la fecha de

adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse con el

Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la

Licitación, deberá hacerlo por escrito.

27.1 Con el fin de facilitar el examen, evaluación y la comparación de

las Ofertas y la calificación de los Oferentes, el Contratante




podrá, a su discreción, solicitar a cualquier Oferente aclaraciones

a su Oferta. No se considerarán aclaraciones a una Oferta

presentada por un Oferente cuando dichas aclaraciones no sean

respuesta a una solicitud del Contratante. La solicitud de

aclaración del Contratante y la respuesta, deberán ser hechas por

escrito. No se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los

precios ni en la esencia de la Oferta, excepto para confirmar

correcciones de errores aritméticos descubiertos por el

Contratante en la evaluación de las Ofertas, de conformidad con

la Cláusula 31 de las IAO.

27.2 Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en la

fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaración del Contratante,

su Oferta podrá ser rechazada.

28. Desviaciones,

reservas y

omisiones

28.1 Durante la evaluación de las Ofertas, se aplican las siguientes

definiciones:

(a) “desviación” es un apartamiento con respecto a los

requisitos especificados en el Documento de Licitación;

(b) “reserva” es establecer condiciones limitativas o en

abstenerse de aceptar plenamente los requisitos

especificados en el Documento de Licitación; y

(c) “omisión” es la falta de presentación de una parte o de la

totalidad de la información o de la documentación

requerida en el Documento de Licitación.

29. Evaluación de

las Ofertas

para

determinar si

cumplen las

condiciones de

la Licitación

29.1 Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los

Documentos de Licitación, el Contratante se basará en el

contenido de la propia Oferta, según se define en las Cláusula 11

de las IAO.

29.2 Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de

Licitación es la que satisface todos los términos, condiciones y

especificaciones estipulados en dichos documentos sin

desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una

desviación, reserva u omisión significativa es aquella que:

(a) si es aceptada:

(i) afecta de una manera sustancial el alcance, la

calidad o el funcionamiento de las Obras

especificadas en el Contrato; o

(ii) limita de una manera sustancial, contraria a los

Documentos de Licitación, los derechos del

Contratante o las obligaciones del Oferente en

virtud del Contrato; o

(b) si es rectificada, afectaría injustamente la posición




competitiva de otros Oferentes que presentan Ofertas que

se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación.

29.3 El Contratante examinará los aspectos técnicos de la Oferta de

conformidad con la Cláusula 16 de las IAO, Propuesta Técnica,

en particular, con el fin de confirmar que satisface los requisitos

estipulados en la Sección VI, Requisitos de las Obras, sin

desviaciones ni reservas significativas.

29.4 Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de

Licitación será rechazada por el Contratante y no podrá

convertirse posteriormente, mediante la corrección o el retiro de

las desviaciones, reservas u omisiones, en una Oferta que se

ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación.

30. Inconformida

des no

significativas

31. Corrección de

errores

aritméticos

30.1 Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de

Licitación, el Contratante podrá dispensar inconformidades que

no constituyan una desviación, reserva u omisión significativa. 30.2 Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de

Licitación, el Contratante podrá solicitar al Oferente que

presente, dentro de un plazo razonable, la información o

documentación necesaria para rectificar inconformidades no

significativas en la Oferta, relacionadas con requisitos referentes

a la documentación. La solicitud de información o

documentación relativa a dichas inconformidades no podrá estar

relacionada de ninguna manera con el precio de la Oferta. Si el

Oferente no cumple la solicitud, podrá rechazarse su Oferta. 30.3 Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a las

condiciones establecidas, el Contratante rectificará las faltas de

conformidad no sustanciales relacionadas con el precio de la

Oferta. A esos efectos, se ajustará el precio de la Oferta,

únicamente para fines de comparación, para reflejar el precio de

un rubro o componente que falte o que presente faltas de

conformidad. Dicho ajuste se hará aplicando el método que se

indica en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.

31.1 A condición de que la Oferta cumpla sustancialmente con los

Documentos de Licitación, el Contratante corregirá errores

aritméticos de la siguiente manera:

(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio

total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las

cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario

y el precio total será corregido, a menos que, en opinión del

Contratante, haya un error obvio en la colocación del punto

decimal en el precio unitario, entonces el precio total




cotizado prevalecerá y se corregirá el precio unitario;

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o

resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se

corregirá el total; y

(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el

monto expresado en palabras, a menos que la cantidad

expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en

cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de

conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

31.2 Si el Oferente cuya Oferta fue evaluada como la más baja no

acepta la corrección de los errores, su Oferta será rechazada.

32. Conversión a

una sola

moneda

Para efectos de evaluación y comparación, el Contratante convertirá

todos los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a la

moneda única indicada en los DDL, utilizando el tipo de cambio

vendedor establecido por la fuente y en la fecha especificada en los

DDL.

33. Margen de

Preferencia 34. Evaluación de

las Ofertas

33.1 No se aplicará el Margen de Preferencia.

34.1 Para evaluar las Oferta, el Contratante utilizará únicamente los

factores, metodologías y criterios definidos en esta Cláusula. No

se permitirá ningún otro criterio ni metodología.

34.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante considerará lo siguiente:

(a) el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos

provisionales y la reserva para imprevistos, de existir tal

reserva, que se indican en el resumen de la Lista de

Cantidades, pero incluidos los rubros correspondientes a

trabajos por día cuyos precios por día se hubiesen obtenido

competitivamente1;

(b) el ajuste de precios por correcciones de errores aritméticos,

de conformidad con la Cláusula 31.1 de las IAO;

(c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de

conformidad con la Cláusula 14.4 de las IAO;

(d) la conversión a una sola moneda del monto resultante de la

aplicación de los incisos (a), (b) y (c) supra, si procede, de

1 Para que el trabajo por día pueda cotizarse competitivamente para propósitos de evaluación de las Ofertas, el

Contratante debe preparar una lista tentativa de cantidades para rubros individuales que hayan de utilizarse para

determinar costos de trabajo por día (por ejemplo, número de conductor-días de tractor, o cantidad de toneladas de

cemento Pórtland), que se vayan a multiplicar por los precios cotizados por el Oferente para incluirlos en el precio

total de la Oferta.




conformidad con la Cláusula 32 de las IAO;

(e) el ajuste por faltas de conformidad, según se establece en la

Cláusula 30.3 de las IAO;

(f) ajustes debidos a la aplicación de los factores de evaluación,

indicados en la Sección III, Criterios de Evaluación y

Calificación.

34.3 En la evaluación de la Oferta no se tomará en cuenta el efecto de

las disposiciones de ajuste de precios que se hayan especificado

en las Condiciones del Contrato, aplicadas durante el período de

ejecución del Contrato.

34.4 Si los Documentos de Licitación permiten que los Oferentes

coticen precios separados para diferentes lotes (contratos), y que

se adjudiquen varios lotes (paquetes) a un solo Oferente, en la

Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, se

especificará la metodología para determinar el precio evaluado

como el más bajo para los paquetes que resulten de combinar los

lotes ofrecidos en las diferentes propuestas, incluidos los

descuentos que se hayan ofrecido.

34.5 Si la Oferta, con el precio evaluado como el más bajo, está

seriamente desequilibrada o implica pagos iniciales abultados a

juicio del Contratante, éste podrá exigir al Oferente que entregue

un análisis detallado de los precios para todos o cualquiera de los

rubros de la lista de cantidades, a fin de demostrar la coherencia

interna de dichos precios con los métodos de construcción y el

calendario previsto. Tras la evaluación de los análisis de precios

y tomando en cuenta el calendario de pagos contractuales

previstos, el Contratante podrá exigir que por cuenta del Oferente

se aumente el monto de la Garantía de Cumplimiento, para

llevarlo a un nivel que proteja al Contratante de pérdidas

financieras en caso de incumplimiento bajo el contrato, por parte

del Oferente ganador.

35. Comparación

de las Ofertas

35.1 El Contratante comparará todas las Ofertas que se ajustan

sustancialmente a los Documentos de Licitación, para

determinar la Oferta evaluada como la más baja, de conformidad

con la Cláusula 34.2 de las IAO.

36. Calificación

del Oferente

36.1 El Contratante determinará a su entera satisfacción si el Oferente

seleccionado como el que ha presentado la Oferta evaluada como

la más baja y que se ajusta sustancialmente a los Documentos de

Licitación, cumple los criterios de calificación que se especifican

en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. 36.2 El resultado se determinará después de analizar los documentos




de calificación presentados por el Oferente para demostrar su

capacidad, de conformidad con la Cláusula 17.1 de las

instrucciones a los Oferentes.

36.3 Una determinación afirmativa será requisito previo para la

adjudicación del Contrato al Oferente. Una determinación

negativa resultará en el rechazo de la Oferta del Oferente, en

cuyo caso el Contratante procederá a determinar si el Oferente

que presentó la siguiente Oferta evaluada como la más baja está

calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

37. Derecho del

Contratante

de aceptar

cualquier

Oferta y de

rechazar

algunas

Ofertas o

todas ellas

37.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar

cualquier Oferta, de anular el proceso de Licitación y de rechazar

todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación

del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna

ante los Oferentes. En caso de anular el proceso, el Contratante

devolverá con prontitud a todos los Oferentes las Ofertas y las

Garantías de Oferta que hubiera recibido.

F. Adjudicación del contrato

38. Criterios de

adjudicación

39. Notificación

de la

adjudicación

38.1 El Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta

haya sido evaluada como la más baja de conformidad con IAO

34.4 y cumpla sustancialmente con los requisitos de los

Documentos de Licitación, siempre y cuando el Contratante

determine que el Oferente está calificado para ejecutar el

contrato satisfactoriamente

39.1 Antes la expiración del período de validez de las Ofertas, el

Contratante notificará por escrito al Oferente seleccionado, que

su Oferta ha sido aceptada. En la carta de notificación

(denominada en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y

en los formularios del contrato “la carta de aceptación”) se

especificará el monto que el Contratante pagará al contratista por

la ejecución y la terminación de las obras (denominado en lo

sucesivo y en las condiciones contractuales y en los formularios

del contrato “el precio contractual”), así como los requisitos para

que el contratista solucione cualquier defecto conforme se

estipula en el contrato. Al mismo tiempo, el Contratante también

notificará los resultados de la Licitación a todos los demás

Oferentes y publicará en los sitios de Internet de United Nations

Development Business y del Banco, los datos de identificación de

la Oferta y de los lotes, además de la siguiente información:

(i) nombre de cada uno de los Oferentes que presentó una Oferta;

(ii) precios de las Ofertas conforme se leyeron en voz alta en la

Apertura de las Ofertas; (iii) nombre y precios evaluados de cada




Oferta considerada; (iv) nombre de los Oferentes cuyas Ofertas

fueron rechazadas, y la razón para los rechazos; y (v) nombre del

Oferente ganador y el precio que ofreció, así como la duración y el

resumen del alcance del contrato adjudicado.

39.2 Mientras se prepara y perfecciona un contrato Formal, la

notificación de adjudicación constituirá el contrato.

39.3 El Contratante responderá con prontitud, por escrito, a todos los

Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas para

adjudicación y que, con posterioridad a la notificación de la

adjudicación, de conformidad con la Cláusula 39.1 de las IAO,

soliciten por escrito las razones por las cuales sus Ofertas no

fueron seleccionadas.

40. Firma del

contrato

40.1 Inmediatamente después de la notificación, el Contratante

enviará el contrato al Oferente seleccionado para la adjudicación

del contrato. 40.2 Dentro de un plazo de veintiocho (28) días siguientes de haber

recibido el contrato, el Oferente ganador deberá firmar, fechar y

devolver el contrato al Contratante.

41. Garantía de

Ejecución

41.1 Dentro de un plazo de veintiocho (28) días después de haber

recibido la notificación de la adjudicación por parte del

Contratante, el Oferente seleccionado deberá presentar la

Garantía de Cumplimiento de conformidad con las condiciones

del contrato, sujeto a la Cláusula 34.5 de las IAO, utilizando para

ello el formulario de Garantía de Cumplimiento incluida en la

Sección IX, Apéndice a las condiciones especiales – Formularios

de contrato u otro formulario aceptable para el Contratante. Si el

Oferente seleccionado suministra una fianza como Garantía de

Cumplimiento, dicha fianza deberá haber sido emitida por una

compañía afianzadora o una aseguradora que el Oferente

ganador haya determinado que es aceptable para el Contratante.

Si la fianza la emite una entidad extranjera, ésta deberá tener una

institución financiera corresponsal en el país del Contratante. El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de sus

obligaciones de presentar la Garantía de Cumplimiento antes

mencionada o de firmar el contrato, constituirá causa suficiente para la

anulación de la adjudicación y para hacer efectiva la Garantía de la

Oferta. En este caso, el Contratante podrá adjudicar el contrato al

Oferente cuya Oferta sea evaluada como la siguiente más baja que se

ajusta sustancialmente a las condiciones de la Licitación y que el

Contratante considere calificado para ejecutar satisfactoriamente el

contrato.


Parte 1 - Sección II 1

Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias


Índice de contenido

A. Introducción ....................................................................................................................... 2

B. Documento de Licitación ................................................................................................. 10

C. Preparación de las Ofertas ................................................................................................ 9

D. Presentación y apertura de las Ofertas .......................................................................... 26

E. Evaluación y comparación de Ofertas............................................................................ 30

F. Adjudicación del Contrato............................................................................................... 30



Línes de 132 y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos

Sección II. Datos de la Licitación

A. Introducción

IAO 1.1 El CONTRATANTE, convoca a la presente Licitación Pública Internacional, la que tiene por objeto la contratación con el Oferente que

resulte Adjudicado, para la Construcción, Provisión y Montaje de líneas

de 132 kV desde ET 500/132 kV Gran Paraná, ampliación ET

132/33/13,2 kV Paraná Norte y obras de comunicaciones en ET Paraná

Este y ET Crespo

El presente llamado se realiza en virtud de lo dispuesto por:

1.- Resolución EPRE Nº 147/2009 mediante la cual se otorga el Certificado de

Conveniencia y Necesidad Pública a favor del Gobierno de la Provincia

de.Entre Ríos para la Construcción de la Playa de 132 kV de la Estación

Transformadora de 500 kV Paraná y Líneas de vinculación con la red de 132

kV de ENERSA

2.- Decreto N° 427/14 M.E.H.F. por el que se aprueba el Llamado a Licitación

Pública Internacional y se aprueban los presentes Pliegos Licitatorios

IAO 1.1 Nombre del Contratante/Comitente: SUPERIOR GOBIERNO DE LA

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, a través de ENERGIA DE ENTRE

RIOS SOCIEDAD ANÓNIMA –ENERSA- como subejecutor,

conforme lo dispuesto por el decreto 4058/08 MEHF.-




MESES

Nueva LAT el Pingo 8

LAT DT a San Benito 12

LAT Paraná III y IV y ampliación de ET Paraná

Norte

15

IAO 1.1 Nombre de la Licitación Pública Internacional: Construcción,

Provisión y Montaje de líneas de 132 kV desde ET 500/132 kV Gran

Paraná, ampliación ET 132/33/13,2 kV Paraná Norte y obras de

comunicaciones en ET Paraná Este y ET Crespo

Número de identificación de la Licitación pública internacional: LPI

1/13

NOTA: Los oferentes deberán tener presente que la presente Licitación

Pública Internacional ha sido denominada en los correspondientes Pliegos

de Licitación para la Construcción de la Obra Civil, Provisión de

Materiales y Equipamiento y Montaje Electromecánico de la ET 500/132

kV Paraná y obras complementarias, así como en la Solicitud de Propuesta

SP N° 1/2011 - BID N° 1914/OC-AR Servicios de Inspección de la

Construcción de la ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias,

como Licitación Pública Internacional N° 2 y/o LPI N° 2, indistintamente;

por lo tanto, cuando en dichos documentos se refiere a la misma,

indefectiblemente debe entenderse que se refiere a la presente Licitación

Pública Internacional.

Sin perjuicio que los datos de las obras a contratar se especifican en la

Sección VI. Requisitos de las Obras y en las Condiciones Especiales del

Contrato –Plazo de Terminación, el Oferente deberá tener expresamente

en cuenta los plazos establecidos para la terminación y puesta en servicio

de cada una de las partes de la obra contratada, a saber:

IAO 2.1 Nombre del Prestatario: Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos

IAO 2.1 Nombre del Proyecto: “Multifase de Desarrollo de la Infraestructura

Económica Básica de Apoyo a la Producción de Entre Ríos – Fase I

IAO 3.3 La DECLARACIÓN deberá ser presentada conjuntamente con la documentación indicada en la DDL-IAO 21 ORIGINAL DE LA OFERTA

punto a).

IAO 4 Se admitirán como OFERENTES:

a) Las PERSONAS JURÍDICAS;




b) las APCA, estas últimas podrán ser: (b.1) UNIÓN TRANSITORIA

DE EMPRESAS (U.T.E.) y (b.2)CONJUNTOS O GRUPOS

ECONÓMICOS;

c) NUEVAS SOCIEDADES y que resulten elegibles en los términos de

las IAO 4

Para los apartados b) y c) de la presente cláusula, al menos uno de los

integrantes del Oferente deberá haber adquirido el Pliego de la Licitación y

reúnan las condiciones que más abajo se exigen.

a) PERSONAS JURÍDICAS: bajo cualquier modalidad societaria,

adquieran el presente Pliego de Licitación y reúnan las condiciones y

cumplimenten las exigencias y acreditaciones exigidas en el presente

Pliego Licitatorio.

b) APCA:

(b.1) UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS: deberán

conformarse de acuerdo con lo previsto en Capítulo III Sección II

Artículos 377 siguientes y concordantes de la Ley de Sociedades

Comerciales –Ley N° 19.550 y sus modificatorias-

A los fines de la presentación de la Oferta, deberá presentarse el Acuerdo

de Compromiso de Constitución de Unión Transitoria de Empresas en el

que se establezcan las condiciones y requisitos de vinculación de

conformidad con la Ley de Sociedades Comerciales.

De resultar la Oferta adjudicada, previo a la firma del contrato, deberá

presentar la constitución de la UTE debidamente inscripta en el Registro

Público de Comercio correspondiente.

Será condición que todos sus integrantes asuman expresamente el

compromiso de responder en forma ilimitada y solidaria frente al

Comitente/Contratante –Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos-,

ante ENERSA, la autoridad de aplicación y cualquier tercero que pudiere

corresponder.

Bastará la compra de un solo Pliego por el Participante o cualquiera de sus

integrantes.

(b.2) CONJUNTO O GRUPO ECONÓMICO:

Se entiende que hay Conjunto o Grupo Económico cuando:

a.- El NOVENTA POR CIENTO (90%) o más del capital social y




de los votos de cada una de las empresas que se presenten como

OFERENTES en el carácter de sucursales, filiales o subsidiarias

componentes del Conjunto Económico, pertenezcan, directa o

indirectamente al mismo dueño, socio o accionista que las controla a la

fecha de efectuar la presentación de la Oferta.

b.- Se acredite lo anterior mediante la correspondiente certificación

del mismo Auditor que suscriba los Balances y el Informe a que se refieren

las IAO 11.1.h) j.

c.- La empresa, o persona física o jurídica, controlante del Conjunto

o Grupo Económico y cada uno de los componentes que se presenten

conformando un Conjunto o Grupo Económico declaren la calidad de tal y

acrediten su existencia conforme a las IAO 11.1.h) a.

En este supuesto se tendrán en cuenta los antecedentes económicos y

técnicos de todos los integrantes de dicho Conjunto o Grupo Económico,

que participan en la presentación, a los fines del cumplimiento de los

requisitos y condiciones previstas en el PLIEGO.

La presentación efectuada por el Conjunto o Grupo Económico, ya sea

como único OFERENTE o como INTEGRANTE del OFERENTE, deberá

realizarse unificando la personería para actuar en tal carácter por parte de

las empresas cuyos antecedentes económicos y técnicos se invoquen y de

la que se designe como OFERENTE, sin perjuicio que, con posterioridad,

la representación sea ejercida por la empresa designada al efecto actuando

en su propio nombre.

El Conjunto o Grupo Económico podrá actuar por sí o a través de una

sociedad integrante del mismo que se designe al efecto, la que actuará en

representación del Grupo o Conjunto Económico en calidad de

OFERENTE, suscribirá el PLIEGO y la Carta de Oferta en nombre del

Grupo o Conjunto Económico.

Si el Conjunto o Grupo Económico es el único INTEGRANTE del

OFERENTE, el cumplimiento de los requisitos exigidos en las IAO 11.1.h)

se resolverá considerando al Conjunto o Grupo Económico como

OFERENTE. Este deberá informar las empresas que conforman el

Conjunto o Grupo Económico.

En caso de que el Conjunto o Grupo Económico sea uno de los

INTEGRANTES del OFERENTE, la ponderación que se menciona en la

Sección III Criterios de Evaluación y Calificación, se efectuará

considerando al Conjunto o Grupo Económico como un solo

INTEGRANTE y utilizando al efecto el balance consolidado de los




integrantes del Conjunto Económico que al efecto se declare.

Cada uno de los integrantes del Conjunto Económico incluidos en la

OFERTA o cuyos antecedentes se invoquen a los efectos de la

presentación de los requisitos exigidos en las IAO 11.1.h), deberá cumplir

con los requisitos correspondientes a los INTEGRANTES del

OFERENTE.

El cumplimiento de las condiciones exigidas en las IAO 11.1.h) i, se

considerará satisfecho, siempre que alguna de las sociedades integrantes

del Conjunto o Grupo Económico así lo acredite conforme al PLIEGO,

cualquiera sea la empresa del Conjunto o Grupo Económico que se

proponga integrar el OFERENTE.

Si la sociedad designada como OFERENTE, hubiere sido constituida

recientemente a los fines de la LICITACIÓN PÚBLICA, bastará la

presentación del Acta Constitutiva y sus estatutos y constancia de haber

iniciado el trámite de inscripción ante la Inspección General de Justicia y/u

órgano de jurisdicción correspondiente, el que deberá estar finalizado a la

fecha de firma del CONTRATO.

4.- NUEVA SOCIEDAD

Si se presentaren como Participante varios Integrantes (entre los cuales

podrá incluirse un grupo económico que satisfaga los requisitos y

formalidades establecidos para éstos), conjuntamente constituyendo entre

ellos, en la República Argentina, una nueva sociedad a través de la cual los

integrantes deseen celebrar el CONTRATO objeto de esta LICITACIÓN

PÚBLICA, deberán observarse las siguientes reglas:

4.1 Deberá acreditarse la existencia de la Nueva Sociedad en idéntica

forma a la exigida en las IAO 11.1.h) a, bastará la presentación del Acta

Constitutiva y sus estatutos y constancia de haber iniciado el trámite de

inscripción ante la Inspección General de Justicia y/u órgano de

jurisdicción correspondiente debiéndose encontrar inscripta o registrada,

ante la autoridad competente, con anterioridad a la firma del CONTRATO.

4.2 Deberá acreditarse la propiedad de las acciones de la Nueva Sociedad

por parte de cada integrante mediante certificación de contador o estudio

de contadores, con su firma visada por el Consejo Profesional de Ciencias

Económicas.

4.3 Los INTEGRANTES de la Nueva Sociedad estarán obligados a

mantener una participación accionaria en la misma, en un todo de acuerdo

a lo establecido en las RESTRICCIONES A LOS OFERENTES




4.4 La Nueva Sociedad y sus integrantes deberán unificar personería a

efectos de su actuación y de la presentación de la oferta.

4.5 Los Integrantes de la Nueva Sociedad acreditarán el cumplimiento de

los requisitos económicos financieros exigidos en la forma ponderada

prevista en la Sección III Criterios de evaluación y calificación, y firmarán,

oportunamente, el CONTRATO.

4.6 La Nueva Sociedad constituida deberá tener una duración mínima de

50 años y sus acciones deberán ser escriturales.

5.- SOCIEDADES EXTRANJERAS:

Las Sociedades Constituidas en el Extranjero, que integren la Oferta del

que resulte ADJUDICATARIO, sea en forma individual y/o integrando

una APCA, en forma previa, y como condición sine qua non, a la firma del

Contrato, deberán acreditar fehacientemente el cumplimiento de los

requisitos establecidos en la Sección XV del Capítulo I – Artículos 118 a

124 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 y sus modificatorias.

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA:

Todos los INTEGRANTES del OFERENTE serán ilimitada y

solidariamente responsables ante el COMITENTE, la PROVINCIA DE

ENTRE RÍOS, ENERSA, por todas las obligaciones y responsabilidades

emergentes de esta LICITACIÓN PÚBLICA, debiendo así declararlo

expresamente en su Carta de Oferta y en los Poderes otorgados a sus

representantes.

RESTRICCIONES A LOS OFERENTES

Limitaciones a las modificaciones de las participaciones en el

Adjudicatario

Los integrantes no podrán modificar sus participaciones en el APCA, ni

venderla, cederla, o gravarla de cualquier forma, en todo o en parte,

durante el plazo de obra ni durante el plazo de garantía de la misma, sin la

previa aceptación del Contratante.




Nueva Sociedad – Limitación a la venta de las acciones emitidas.

En el caso que el ADJUDICATARIO sea una Nueva Sociedad, los

accionistas no podrán modificar, vender, ceder o gravar sus participaciones

accionarias de ningún modo, ni ofrecer a terceros la suscripción de

acciones que de cualquier modo afecte la tenencia por los integrantes

originarios del Contratista del 51% del capital de la nueva sociedad, hasta

cumplido el plazo de garantía de la obra. Durante dicho período cada

integrante/accionista del Contratista solo podrá vender el 49% de sus

acciones en la Nueva Sociedad, ésta y sus Integrantes deberán informar al

Comitente cualquier modificación en la tenencia de las acciones emitidas

por aquella. A fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones

contenidas en este acápite, el Adjudicatario deberá acreditar al momento de

la firma del CONTRATO que los estatutos de la Nueva Sociedad

contemplan adecuadamente las mencionadas disposiciones.

Lo dispuesto en el párrafo anterior resulta aplicable a la cesión o abandono

de los derechos de preferencia a la suscripción de nuevas acciones de la

Nueva Sociedad.

Todo acto societario que implique una pérdida de participación o, que de

operarse por vía de venta requiera previa autorización del Comitente,

estará sujeto al cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos anteriores.

Todo acto ejecutado en violación de las restricciones establecidas será de

nulidad absoluta e insanable y autorizará al Comitente a la rescisión del

Contrato por culpa del Contratista.

Limitaciones

No podrán presentar OFERTAS las personas jurídicas o entes

comprendidos en el Artículo 1° de la Ley N° 23.696 -Entidades

autárquicas, empresas del Estado, Sociedades del Estado, Sociedades

anónimas con participación Estatal Mayoritaria, Sociedades de Economía

Mixta, Servicios de Cuentas Especiales, Obras Sociales del Sector Público

bancos y entidades financieras oficiales, nacionales y/o municipales y todo

otro ente en que el Estado Nacional o sus entes descentralizados tengan

participación total o mayoritaria de capital o en la formación de las

decisiones societarias.-, ni las personas jurídicas o entes centralizados,

descentralizados o autárquicos, nacionales, provinciales o municipales, o

que fueren controlados directa o indirectamente por provincias o

municipios.

Límite sobre la Oferta




Ni el OFERENTE, ni ninguno de sus INTEGRANTES en una OFERTA podrán revestir el carácter de Participante o INTEGRANTE en otra

OFERTA.

El carácter de “Participante o Integrante” se refiere a las participaciones

societarias de un oferente en otro oferente y/o en algún integrante del

oferente. Consecuentemente, la limitación establecida en dicha norma

implica que ningún oferente puede poseer tenencias societarias (partes,

cuotas o acciones, por si o a través de terceros vinculados) en otro oferente

o en algún integrante del oferente.

IAO 4.2 (f) No se admitirá que el Oferente nomine o proponga a ningún consultor, sea como colaborador, consultor, subcontratista o proveedor, que haya

ejecutado o elaborado documentación técnica que forma parte de los

documentos licitatorios de la ET 500/132 kV Paraná ni de la presente

Licitación en virtud de un Contrato de Consultoría celebrado con

ENERSA. En tal sentido, se considerará que existe conflicto de interés en

los términos de la IAO 4.2 (f), de la Sección 1, de la Parte 1 del Pliego. Los

Oferentes deberán tener presente que la Carta de Oferta requiere bajo

carácter de declaración jurada que el oferente exprese que ni él mismo, ni

sus proveedores o subcontratistas, para cualquier componente del contrato,

tiene ningún conflicto de interés, de conformidad con lo establecido en la

cláusula pertinente de la Parte 1 Sección I Instrucciones a los Oferentes

(cláusula 4.2 (f)).

IAO 6.1

Los Documentos de Licitación constan de las Partes 1, 2 y 3, que incluyen

todas las secciones que se indican más abajo, y deberán leerse en conjunto

con cualquier enmienda emitida de conformidad con la Cláusula 8 de las

IAO

PARTE 1 - Procedimientos de Licitación

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)


Sección III. Criterios de evaluación y calificación

Sección IV. Formularios de la Oferta


PARTE 2 - Requisitos de las obras

Sección VI (a) Condiciones Técnicas Líneas de 132 kV desde ET




500/132 kV Gran Paraná

Sección VI (a.1) Sección VI (a.1) Planos y Planillas Líneas de 132

kV desde ET 500/132 kV Gran Paraná

Sección VI (b) Condiciones Técnicas Ampliaciones ET Paraná

Norte

Sección VI (b.1) Condiciones Técnicas Civiles Ampliaciones ET

Paraná Norte.

Sección VI (b.2) Planos Ampliaciones ET Paraná Norte

Sección VI (c) Especificaciones Técnicas y Planillas de Datos

Técnicos Garantizados

PARTE 3 – Condiciones y Formularios del Contrato

Sección VII. Condiciones Generales del Contrato (CG)

Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CE)

Sección IX Apéndice a las Condiciones Especiales:

Formularios del contrato

B. Documento de Licitación

IAO 7 y 8

De conformidad al Reglamento Operativo del Programa Multifase de

Desarrollo de la Infraestructura de Apoyo a la Producción de Entre Ríos -

Fase 1 - Capítulo V – punto 5.2.2.1., se podrá adquirir el Pliego de Bases y

Condiciones para la presente Licitación Pública Internacional- LPI N°

1/13- hasta un día hábil antes de la fecha de presentación de las Ofertas.-

Las circulares aclaratorias y las enmiendas al Pliego serán enviadas a los

Participantes y además serán publicadas en el Sitio WEB de ENERSA. Es

responsabilidad inexcusable del Oferente la consulta actualizada del

referido Sitio WEB, entendiéndose que por tal motivo, todos los

Participantes se encontrarán notificados de todas las Enmiendas Circulares

El Contratante responderá todas las consultas para fines de aclaración que

se efectúen en forma fehaciente dirigidas según lo indicado en la IAO 7.1

El Contratante/Comitente responderá por escrito a todas las

solicitudes de aclaración y/o consulta que se reciban por los menos

veintiún (21) días antes del vencimiento del plazo para la presentación

de ofertas.

Quedará a criterio del Comitente/Contratante responder a las

solicitudes de aclaración y/o consulta recibidas con posterioridad al

plazo indicado en el párrafo anterior.




IAO 7.1 Dirección del Contratante para fines de aclaración únicamente. Dirigir la

consulta a las tres direcciones simultáneamente:

Atención: Néstor Gabriel Balcar

Calle/Avenida: Racedo 500

Ciudad: Paraná

Código postal: (E3100IDR)

País: Argentina

Teléfono: 54 343 420 4467

Facsímil: 54 343 423 0157

Dirección electrónica: [email protected]

Atención: Rubén Clivio

Calle/Avenida: Racedo 500

Ciudad: Paraná


País: Argentina

Teléfono: 54 343 420 4474

Facsímil: 54 343 423 0157

Dirección electrónica: [email protected]

IAO 7.4 Con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofertas y

apertura de las mismas, se realizará una reunión previa y visita al lugar

de las obras.

El lugar, fecha y hora de la reunión previa será comunicada por Enmienda-

Circular.

Podrán participar más de una persona por adquirente de Pliego, debiendo

contar todas ellas con la debida acreditación de la representación según se

establece en la Parte I Sección I – IAO 7.4.

IAO 7.5 Se solicita que, en la medida de lo posible, los Oferentes hagan llegar sus preguntas por escrito al Contratante a más tardar una semana antes de la

reunión

C. Preparación de las Ofertas

IAO 10.1 Idioma de la Oferta: Español. Todo documento relativo a la Oferta,

Documentación Legal, Financiera, Contable, así como todo documento de

soporte y material impreso deberá ser acompañado con una traducción

fidedigna al idioma de la oferta (Español). Prevalecerá la traducción a los

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]




efectos interpretativos de la oferta.

IAO 11.1 El Oferente deberá presentar los documentos detallados en la Parte I

Sección I – IAO 11.1 apartados (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g)

Respecto del apartado (a) Carta de la Oferta, deberá consignar,

conjuntamente con lo previsto en la Parte I Sección IV Formularios de la

Licitación, los siguientes requisitos de elegibilidad:

a.- Nacionalidad

b.- Conflicto de Intereses

c.- Declaración de no Elegibilidad por parte del Banco

d.- Entidad de propiedad del Estado e.- Exclusión en virtud de las disposiciones legales o la reglamentación oficiales del país del Prestatario o en

cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de

las Naciones Unidas.

IAO 11.1 (h) Conjuntamente con los documentos indicados en la cláusula anterior y sin

perjuicio de la documentación adicional que pueda requerir el

Comitente/Contratante y/o el Comité de Evaluación y Calificación de

Ofertas, los OFERENTES deberán presentar la documentación que se

detalla a continuación, incluyendo un INDICE con indicación de su

contenido y una hoja en la que se identificará al OFERENTE y a sus

INTEGRANTES, indicándose también los números de fax y teléfono, y la

dirección e-mail.

11.1 h) a.- Acreditación de Existencia.

Los documentos que acrediten la existencia como persona jurídica del

OFERENTE y de cada INTEGRANTE del OFERENTE. A estos efectos

deberá acompañarse:

a) Copia del Contrato Constitutivo y el estatuto vigente u otro

documento equivalente e indicar el domicilio legal

b) Si fueran sociedades extranjeras, deberán acreditar su existencia

conforme a las leyes de su país; Fijar un domicilio en la

República Argentina y designar un representante, a los efectos

de la Licitación.

c) Si fueran Sociedades constituidas en la República Argentina,

deberán acompañar las constancias de inscripción y vigencia de

la sociedad expedida por la autoridad de contralor

correspondiente, indicando número y fecha de inscripción en el

respectivo Registro Público de Comercio.

d) En caso que un integrante del Oferente sea una persona física,

se precisará su nombre completo, fecha de nacimiento,

nacionalidad, profesión, domicilio real, estado civil y

documento de identidad, condición fiscal.




11.1 h) b.- Actas del Órgano Competente

El OFERENTE deberá acompañar copia del Acta del Órgano competente

en la que conste expresamente:

a) La Decisión de participar en la LICITACIÓN PÚBLICA

INTERNACIONAL.

b) La designación del apoderado o representante con facultades

suficientes para actuar en la Licitación, de conformidad a las

establecidas en el punto 11.1. h) c.

En el caso que el OFERENTE sea un APCA, todos los integrantes de la

misma deberán acompañar copia del Acta exigida en este punto, la que

además deberá hacer mención expresa de la autorización de la modalidad

utilizada para la presentación, para la conformación del APCA, la

autorización para unificar personería y la asunción de responsabilidad

solidaria e ilimitada de la totalidad de los Integrantes del APCA por las

obligaciones del OFERENTE.

11.1 h) c.- Acreditación de Personería

Original o copia certificada, con la legalización que correspondiere, del

apoderamiento otorgado al representante o representantes del OFERENTE.

El Apoderamiento deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

a) La representación del OFERENTE será ejercida únicamente a

través de apoderado, quien deberá contar, para acreditar su

personería, con un PODER ESPECIAL, extendido ante

Escribano Público o instrumento legal equivalente extendido

por funcionario equivalente de acuerdo con la legislación del

país de origen del OFERENTE o sus INTEGRANTES.

b) El Poder expresamente deberá contener las siguientes facultades

para:

b.1) Firmar la CARTA DE OFERTA y el resto de las hojas de la

Oferta

b.2) Firmar el Acuerdo de Vinculación, si correspondiere.

b.3) Firmar el CONTRATO

b.4) Unificar personería, si correspondiere

b.5) Asumir responsabilidad solidaria e ilimitada de los

INTEGRANTES por las obligaciones del OFERENTE

b.6) Realizar todos los actos necesarios durante la LICITACION

PÚBLICA.

b.7) Efectuar las Declaraciones Juradas exigidas en los puntos:

Parte I Sección I IAO 3.3.; DDL-IAO 11.1 h) g.-




c) Todas las firmas que fueren puestas en ejercicio de la

representación, deberán estar debidamente aclaradas, con

indicación del nombre y apellido, así como la calidad de

representante.

d) Será alternativa a la certificación notarial, la de otro órgano que

conforme a la legislación del país de origen dé fe de la

autenticidad del respectivo documento, debiendo en dicho caso,

acompañarse dictamen legal que certifique las facultades del

firmante.

e) Todos los documentos otorgados en idioma extranjero deberán

ser acompañados por la correspondiente traducción al idioma

español debidamente certificadas por la autoridad competente.

11.1 h) d.- Unificación de Personería

En el caso que el OFERENTE sea un APCA, se deberá acompañar la

unificación de personería de los INTEGRANTES del mismo, designando

cada integrante al apoderado o apoderados comunes, con las facultades

detalladas en el punto 11.1 h) c.

El instrumento de apoderamiento otorgado por cada integrante del APCA

deberá ser extendido de conformidad con la legislación vigente y por el

funcionario correspondiente según el país de origen del integrante, lo que

deberá ser debidamente acreditado. Dichos instrumentos de unificación de

personería deberán ser originales, o copias debidamente certificadas, en

ambos casos con las correspondientes legalizaciones y/o traducción

fidedigna al idioma de la oferta (Español).

11.1 h) e.- Acuerdo de Vinculación

Si la presentación de OFERTA se realizare en forma conjunta, se deberá

incluir, además de la documentación detallada en cada caso, el Convenio

que vincule a los INTEGRANTES del OFERENTE así como la

documentación de la cual resulte:

a) El porcentaje de acciones o participación, con mención del

capital y votos resultantes, que cada uno de ellos suscribió e

integró en el APCA que llevará adelante la Obra contratada.

b) La designación del representante único, con facultades para

obligar a todos los INTEGRANTES del OFERENTE con los

alcances previstos en los punto 11.1 h) c.

c) La asunción de responsabilidad solidaria e ilimitada por las

obligaciones emergentes de la LICITACIÓN PÚBLICA.

d) La constitución de un domicilio especial único en la Ciudad de

Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos.

Las firmas de los representantes legales o apoderados de cada uno de los

INTEGRANTES deberán estar certificadas por Escribano Público y




legalizadas de corresponder y/o el funcionario con facultades similares

conforme la legislación del país de origen de cada uno de los integrantes

y/o donde se haya otorgado el Acuerdo de Vinculación. En caso de

corresponder deberá encontrarse traducido en forma fidedigna al idioma de

la Oferta.

11.1 h) f.- Pliego y Enmiendas Circulares.

El ejemplar del PLIEGO adquirido y la totalidad de las enmiendas-

circulares, debidamente firmado en todas sus hojas por el representante o

apoderado designado para firmar la oferta.

11.1 h) g.- Declaraciones Juradas

11.1 h) g 1) Una declaración jurada, firmada por el representante del

OFERENTE, con las siguientes declaraciones:

a) Veracidad y exactitud de toda la información aportada a su

respecto y compromiso de actualizar los datos y antecedentes de

sus respectivas presentaciones debiendo comunicar al COMITÉ

todas las modificaciones que se produzcan con relación a las

informaciones oportunamente dadas.

b) La inexistencia de incompatibilidad para contratar con el

COMITENTE y/o para ser elegible en los términos del BID, del

oferente y de cada uno de sus integrantes, de corresponder.

c) Inexistencia de procesos de quiebras y/o concursos preventivos

en los últimos diez (10) años, del oferente y de cada uno de sus

integrantes, de corresponder.

d) Inexistencia de juicios por cobro de deudas previsionales y/o

impositivas con decisión judicial o administrativa pasada en

autoridad de cosa juzgada e impaga, del oferente y de cada uno

de sus integrantes, de corresponder.

e) Inexistencia de inhabilitación vigente de la empresa o de sus

directores por condena judicial pasada en autoridad de cosa

juzgada, del oferente y de cada uno de sus integrantes, de

corresponder.

f) Existencia o no de rescisión en los últimos diez (10) años, de

algún contrato referido a proyectos similares al objeto de la

LICITACIÓN PÚBLICA, del oferente y de cada uno de sus

integrantes, de corresponder.

11.1 h) g 2) La DECLARACIÓN indicada en la IAO 3.3 deberá ser

presentada conjuntamente con la documentación indicada en la DDL-IAO

21 ORIGINAL DE LA OFERTA punto a).

11.1 h) g 3) Declaración Jurada “Anti-dumping”: Deberá incluir una




Declaración Jurada “Anti-dumping”. Para los bienes ofertados, los

OFERENTES deberán presentar una declaración jurada en la cual deberá

indicar:

a) si ha recibido o no créditos a tasas o tipos de interés preferenciales

inferiores respecto de las del mercado interno del país de origen de los

bienes que componen el suministro de esta licitación, no admitidos por

la OMC.

b) si ha recibido otros subsidios económicos, ventaja de cualquier tipo,

reintegros de impuestos o exenciones o diferimentos impositivos no

admitidos por la OMC.

c) si la oferta se realiza o no a precios de “dumping” y que su precio de

exportación es o no inferior a los de ese bien cuando se destina a consumo

en el país de origen en el curso de operaciones comerciales normales.”

11.1 h) g 4) Incumplimientos de Contratos: El Oferente (en su caso, cada

miembro de la APCA) presentará en carácter de Declaración Jurada la

información sobre todas las sanciones a las que haya sido pasible con

motivo de incumplimientos de contratos, especificando la entidad

contratante, el objeto del contrato, el monto contractual, las fechas y sus

causas. El Contratante/Comitente podrá rechazar la oferta cuando el

Oferente y/o alguno de sus integrantes, se le haya rescindido un Contrato

por incumplimiento por causas que le fueran imputables, o reiteración

agravada de faltas.

11.1 h) g 5) Litigios pendientes: El Oferente (en su caso, cada miembro

de la APCA) presentará en carácter de declaración Jurada un historial de

Litigios o laudos arbitrales, de cualquier fuero o jurisdicción, iniciados en su

contra y sin sentencia firme o en proceso de ejecución.

El Contratante/Comitente podrá rechazar la oferta presentada cuando la

suma total de los importes de todos los litigios pendientes en los cuales el

solicitante es demandado represente más del treinta por ciento (30%) del

patrimonio neto del mismo y siempre que se cumplan alguna de las dos

circunstancias a continuación descriptas:

a) Exista una sentencia judicial favorable respecto de la

pretensión o demanda (aunque aquella no esté firme), y

b) Cuando se demandare en virtud de un título que traiga

aparejada ejecución.

Aún cuando se dieran todas las circunstancias antes descriptas no

corresponderá el rechazo de la oferta cuando el solicitante hubiese

previsionado el monto del pleito, incorporando el mismo al pasivo del

último estado contable presentado, lo que deberá ser expresamente

indicado en la Declaración Jurada requerida en este acápite, con remisión

expresa al estado contable y nota pertinente en su caso. Los juicios en los

que la empresa sea demandante no serán considerados.

En el caso que los Litigios en su contra no represente el 30% o más de su




patrimonio neto y/o no se cumplan alguna de las circunstancias indicadas

en los incisos a) y b) del presente punto, y/o no registre litigios o laudos

arbitrales pendientes, igualmente deberá presentar la Declaración Jurada,

indicando dicha circunstancia y presentando el listado o historial de litigios

o laudos arbitrales en el primer caso o indicando que no registra litigios o

laudos arbitrales pendientes.

11.1 h) h.- Situación económico - financiera

A efectos de realizar la evaluación económico-financiera que permita

cumplir con las características de las obras objeto de esta licitación, el

Oferente deberá acompañar la siguiente documentación:

a) Memoria y Balances de los últimos tres ejercicios anuales, certificados

por profesional competente.

b) Informes de los bancos con los que opera habitualmente acerca del

desempeño de cliente, indicando cada una de las líneas de crédito que

se encuentren aprobadas y disponibles a la fecha del informe.

c) Informe de deuda certificado por auditor independiente, indicando

monto de deuda, garantías otorgadas, saldo pendiente a la fecha del

informe, tasa de interés y vencimientos de los pagos de los servicios y

amortizaciones. Para el caso de deuda local, se deberá informar la

calificación del deudor en el sistema financiero.

d) Informe de las principales compañías de seguros con las que opera

habitualmente.

e) Referencias bancarias y comerciales, indicando específicamente las

firmas pertenecientes a la industria eléctrica, y cualquier otro elemento

de juicio que acredite la capacidad económica-financiera de la empresa.

f) Constancia del Certificado de Capacidad de Contratación, extendida

por el Ente Provincial y/o Nacional para el caso de firmas del país

contratante. Para firmas extranjeras, certificado emanado de la

autoridad de control u otro organismo competente del país de origen,

que garantice la capacidad de contratación que posee la firma para

realizar la obra, y Declaración Jurada del Patrimonio Neto al mes

anterior de la apertura.

g) El oferente deberá presentar con carácter de declaración jurada listado

de obras ejecutadas durante los últimos cinco años, y a ejecutar en los

próximos tres años. El listado deberá contener, denominación, cliente,

monto, y plazo de ejecución.

h) Consideraciones Especiales




1) Si se trata de un Conjunto o Grupo Económico deberá presentar un

Balance Consolidado certificado por Contador Público Nacional y, si

corresponde a empresas extranjeras, por autoridad equivalente, debiendo

estar convertido conforme a la Normas Contables Argentinas.-

2) Si se trata de Unión Transitoria de Empresa (UTE), deberán presentar

los Balances certificados por Contador Público Nacional, de cada una de

los integrantes de las mismas, a fin de tener en cuenta la ponderación de su

participación en la UTE.

11.1 h) i.- Requisitos y antecedentes técnicos de la empresa y del

personal propuesto

Toda la documentación correspondiente al presente apartado, sea la

referente a forma de presentación y contenido, antecedentes, certificados

de cumplimiento contractual, antecedentes en ejecución de obras,

representante del contratista, así como toda la restante documentación

técnica, deberá estar acorde con la exigencia prevista en la Parte 1.-

SECCIÓN IV del Presente Pliego de Licitación Pública Internacional,

dicha documentación será tenida en cuenta a los efectos de la Evaluación y

Calificación del Oferente en lo que refiere al puntaje técnico, conforme se

indica en los Criterios de Evaluación y Calificación de las Ofertas, de

conformidad con lo que se establece seguidamente.

1. Forma de presentación y contenido

La presentación se realizará como se especifica a continuación,

recomendándose el estricto cumplimiento de lo que se solicita:

Al inicio de la carpeta de presentación (carpeta color rojo,

ver DDL-IAO 21), se incluirá un índice conforme la

documentación técnica requerida en la Sección IV y la que

específicamente se solicita en el presente apartado,

indicando en los renglones que corresponda el folio en el

que está incluido el documento respectivo.

La información se presentará en planillas del formato que se

indica en cada caso.

No incluir antecedentes de características diferentes a las

solicitadas.

1.1 Instalaciones requeridas para acreditar antecedentes

Las instalaciones requeridas para acreditar antecedentes deben

entenderse con los siguientes alcances, de al menos dos obras en




cada uno de los siguientes rubros:

Líneas Aéreas de Alta Tensión en 132 kV o tensión

superior. Se considera la realización del proyecto y

construcción completa de este tipo de líneas de al menos 25

kilómetros. No se considera haber realizado adaptaciones,

ampliaciones o mantenimiento a líneas existentes.

Estaciones Transformadoras de 132 kV o de mayor tensión. Se

considera la realización del proyecto y construcción completa de

este tipo de estaciones transformadoras (obras civiles,

electromecánicas, comunicaciones, sistemas de protección y

control), con al menos un campo de transformación y un campo de

línea. No se considera haber realizado adaptaciones, ampliaciones o

mantenimientos a estaciones existentes.

1.2 Certificados de cumplimiento contractual

Toda información sobre antecedentes será considerada válida si se

acredita mediante certificados y/o constancias emitidos por los

respectivos comitentes.

Los certificados deberán contener la descripción del estudio,

proyecto u obra, tareas ejecutadas, responsabilidad asumida

(destacando si es parcial o total) y la calificación que el comitente

estime corresponder sobre los diversos aspectos de la obra

evaluados.

Para aquellos trabajos u obras que se encuentran en ejecución, la

certificación deberá adicionar el grado de cumplimiento de los

programas contractuales.

En todos los casos dichos certificados deberán ser emitidos por

autoridad competente del Comitente.

Los datos de los Proponentes serán suficientemente explícitos y

ordenados para permitir al Contratante evaluar dicha información.

La documentación de obras de otros países, deberá ser acompañada

con los instrumentos necesarios para acreditar su autenticidad

formal y material, debiendo en su caso, ser traducida al idioma del

Contratante.

En los numerales siguientes se indica el contenido que está sujeto a

evaluación en la documentación a presentar.




1.3 Ingeniería de detalle

El proponente deberá acreditar que cada componente del grupo de

profesionales propuestos (puede pertenecer al plantel de personal

propio o que ser profesionales a contratar) ha realizado como

mínimo la parte correspondiente a su especialidad de los proyectos

detallados en “1.1 Instalaciones requeridas para acreditar

antecedentes” en los últimos quince años, en al menos dos

oportunidades en proyectos distintos.

El Oferente deberá proporcionar los datos detallados sobre el

personal propuesto y su experiencia, en los formularios PER-1 y

PER-2 incluidos en la Sección IV, Formularios de Licitación.

Complementariamente, el Oferente deberá presentar el formulario

PER-PE también incluido en la Sección IV.

1.4 Representante del Contratista

El Representante del Contratista propuesto, profesional de

permanencia continuada en obra, deberá acreditar los antecedentes

de haber cumplido satisfactoriamente la misma función en

contratos de construcción de al menos dos proyectos distintos de

los detallados en “1.1 Instalaciones requeridas para acreditar

antecedentes” en los últimos 10 años.

1.5 Antecedentes empresarios en ejecución de obras

El proponente deberá acreditar la construcción de al menos dos

proyectos distintos de cada uno de los detallados en “1.1

Instalaciones requeridas para acreditar antecedentes” en los últimos

10 años.

Si en la ejecución de las obras, la Empresa fue miembro de una

APCA, deberá haber participado con una intervención no menor al

50 % en la misma, debiendo acreditar el porcentaje de participación

en la ejecución.

Se admite también como válida la presentación, como antecedente,

de obras en ejecución, siempre que el avance sea superior al 75 %,

certificado por el documento que acredita el antecedente.

La información se presentará en el Formulario AEO incluido en la




Sección IV.

Formulario CCA: El Oferente deberá presentar el formulario

“Compromisos Contractuales Actuales / Obras en Ejecución”

incluido en la Sección IV Formularios de la Licitación.

Para el caso de APCA las obras podrán ser aportadas por uno o

alguno de los miembros de la misma.

1.6. Subcontratistas

La propuesta técnica deberá contener la lista de subcontratistas

nominados, para los cuales se deberá acompañar sus antecedentes

en la provisión y/o fabricación y/o montaje de instalaciones de

características y magnitud similares a las que le serán

encomendadas por el Oferente en cumplimiento del objeto de la

Licitación Pública, en caso de convertirse este en Contratista. La

comitente se reserva el derecho de rechazar uno, alguno o todos

los subcontratistas nominados con causa debidamente

justificada.

1.7 Memoria descriptiva

Las características de la documentación a presentar se describen en

la Sección IV Formularios de la licitación y en la PARTE 2 –

“Requisitos de las obras”, Sección VI. “Requisitos de las obras”.

1.8. Organización

Las características de la documentación a presentar se describen en

la Sección IV Formularios de la licitación.

1.9 Equipos

El Oferente deberá demostrar que cuenta para la ejecución de la

obra con los equipos necesarios para la ejecución de la misma.

Todo instrumental de ensayo y medición deberá tener la

certificación del fabricante y/o laboratorio independiente

acreditado como SAC (Servicio Argentino de Calibración) por el

INTI en la República Argentina o instituto similar en el país de

origen del Proponente.

El Oferente deberá proporcionar detalles adicionales sobre los

equipos propuestos en el “Formulario Equipamiento mínimo” y los

formularios EQU incluidos en la Sección IV, Formularios de




Licitación.

1.10. Suministros y sus Proveedores

1.10.1 Proveedores

Se recomienda presentar la información en planillas, de formato adecuado,

por elemento, aparato o equipo.

1.11 Planillas de Datos Técnicos Garantizados

El Proponente presentará las Planillas de Datos Técnicos Garantizados

(PDTG) que se incluyen en la Sección VI Requisitos de las Obras,

correspondientes a los materiales y equipos que propone suministrar.

Los Proponentes deberán tener en cuenta muy especialmente que se

requiere que sus Ofertas contengan completas (con los valores definitivos)

las PDTG de los equipos y materiales que habrán de formar parte de las

instalaciones de la Obra.

La falta de cumplimiento de este requisito será considerada negativamente

en el proceso de evaluación, pudiendo llegar al rechazo de la Oferta en

caso de registrarse inconformidades significativas..

1.12 Folletos, catálogos y planos

Por cada tipo y modelo de aparato, equipo, material propuesto, se

agregarán folletos y catálogos con una completa descripción del material

correspondiente sólo a los materiales y equipos ofrecidos, que en caso de

estar junto con otros modelos, se indicará en forma clara cuál es el material

que se está considerando en la oferta.

La presentación de folletos y catálogos tiene por objeto brindar

información adicional acerca de las características del material ofrecido

descripto en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados. Se presentarán

folletos y catálogos correspondientes sólo a los materiales y equipos

ofrecidos, evitándose toda información que no sea esencial para el análisis

de los materiales y equipos ofrecidos. En ningún caso esta documentación

adicional reemplazará a la obligación de entregar las Planillas de Datos

Técnicos Garantizados completos.

Se presentarán planos de dimensiones generales y esquemas eléctricos

unifilares y funcionales de los equipamientos.

1.13 Cronograma de Obra




El Cronograma de la Obra que es obligación presentar en la oferta, tendrá

todos los ítems de las obras incluidos en estos documentos de la licitación.

El cronograma será realizado por mes, comenzando a la firma del Acta de

Inicio, e indefectiblemente se debe cumplir con los plazos de obras

máximos descriptos en los Condiciones Técnicas de la Parte 2-Sección VI.

El ordenamiento de las tareas, los plazos y demás aspectos del cronograma

deberán ser coherentes. En caso de que los plazos u otro aspecto

consignado en los listados sean impracticables, absurdos o comprometan la

obra en su conjunto, el Comitente podrá desestimar la oferta.

1.14 Documentación referida al Plan de Gestión Ambiental

El Oferente deberá demostrar que tiene la capacidad suficiente para dar

cumplimiento al Plan de Gestión Ambiental de la Parte 3, Sección VIII,

Anexo III.

1.16 Seguridad

El Oferente presentará una Declaración Jurada de compromiso de

cumplimiento de las Normas de Seguridad para Contratistas de ENERSA –

Norma N° SI-SI-N-007-00-05, las que deberán ser consultadas por los

oferentes en la página Web de ENERSA, accediendo al link:

http://www.enersa.com.ar/descargas.php?f=exc/licitaciones/1268054130.p

df

Asimismo, presentará un resumen de su Plan de Gestión, cuyo detalle

desarrollará como Contratista, según los lineamientos que se establecen en

la Sección VIII CG 6.7.

LA CONTRATISTA contará con un Plan de Gestión que cubra los

distintos aspectos de Higiene y Seguridad Industrial (HSI) de la obra

aprobado por La Inspección del COMITENTE. Este documento será la

base de referencia sobre la cual se desarrollarán las inspecciones y

auditorías pertinentes.

Dicho Plan de Gestión de HSI deberá contener al menos los siguientes

capítulos:

Política de HSI de LA CONTRATISTA.

Identificación de las funciones responsables del Plan de Gestión y

definición de los alcances de las responsabilidades

correspondientes.

Legislación aplicable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Identificación de riesgos de HSI asociados a la obra.

Objetivos y Metas en HSI




Medidas de mitigación a aplicar orientadas al control de los riesgos identificados en HSI.

Programa de Capacitación.

Indicadores propuestos para evaluar la efectividad del Plan de

Gestión y realizar el seguimiento de las medidas de mitigación.

Plan de respuesta ante emergencias y accidentes.

Registros accesibles a La Inspección del COMITENTE. LA

CONTRATISTA llevará en forma documentada registros que

permitan verificar entre otros, los siguientes aspectos:

Avance del Programa de Capacitación.

Evolución de Indicadores.

Investigación de accidentes y emergencias ocurridos.

Reportes mensuales a EL COMITENTE.

IAO 13.1 No se permitirán Ofertas alternativas.

IAO 13.2 No se permitirán plazos alternativos de terminación de las obras.

IAO 13.4 No se permitirán soluciones técnicas alternativas; para la evaluación y

realización de la Propuesta no se considera necesario disponer de planos y

planillas en otro medio digital que el puesto a disposición de los oferentes,

siendo suficiente la información contenida en todos los documentos

técnicos entregados o puestos a disposición y que forman parte del Pliego.

IAO 14.2 Los formularios de precios a presentar se indican en la Sección IV -

Planilla de propuesta.

IAO 14.5 Para la redeterminación de precios, se aplicará la metodología establecida

en la Sección VIII Condiciones Especiales (CE). Anexo II

Redeterminación de Precios. Deberá tenerse presente que la parte cotizada

en Moneda Extranjera no es susceptible de redeterminación de precio.

IAO 15.1 El Oferente deberá expresar en la Carta de Oferta el precio de su Oferta en

la moneda del país del Contratante (peso de curso legal de la Argentina), o

en una combinación de pesos y moneda extranjera para componentes o

gastos de origen extranjero.

La composición de la oferta en pesos y moneda extranjera se debe detallar

en la Planilla de Componentes en Moneda extranjera de la Sección IV

Formularios de Licitación.

El objeto de la presente licitación es la "Construcción, Provisión y Montaje

de líneas de 132 kV desde ET 500/132 kV Gran Paraná, ampliación ET

132/33/13,2 kV Paraná Norte y obras de comunicaciones en ET Paraná

Este y ET Crespo". Por ello, el oferente deberá efectuar una única

cotización por la totalidad de las obras, equipos, provisiones, servicios y

montajes solicitados en la presente Licitación. Dicha cotización deberá ser

realizada de conformidad con lo establecido en la Parte 1 Sección I




Cláusula 15.1 y 15.2 y todo requerimiento de moneda extranjera deberá detallarse en la Planilla de Componentes en moneda extranjera que se

indica en la Sección IV Formularios de la Licitación, en particular el

Anexo IV "COMPONENTES EN MONEDA EXTRANJERA".

IAO 15.2 El requerimiento de pago en moneda extranjera será pagado en pesos de

curso legal de la Argentina al cambio establecido por el Banco de la

Nación Argentina tipo vendedor del día hábil anterior a la fecha de

presentación de la factura.-

IAO 18.1 Período de validez de la Oferta: 90 (noventa) días a partir de la fecha

límite de presentación de las ofertas.

IAO 19.1 La oferta deberá incluir una Garantía de Mantenimiento de Oferta

establecida en $ 1.500.000, monto que incluye el impuesto al valor

agregado.

La Garantía de mantenimiento de oferta deberá permanecer válida por un

período de 28 días posteriores al período de validez de la oferta (90 días) o

del período prorrogado, en su caso.

Como beneficiario de la Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá

indicarse al SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE

RIOS y ENERGÍA DE ENTRE RIOS S.A. en su carácter de subejecutor

del Préstamo N° 1914/OC –AR y Decreto 4058/08 MEHF de la Provincia

de Entre Ríos.

La Contratante, podrá solicitar la renovación de la Garantía y extensión del

plazo de vigencia.

IAO 19.2 (d) Otra garantía aceptable será una póliza de caución emitida por Compañía Aseguradora de reconocido prestigio, seleccionada por el Oferente. Si la

Institución emisora de la garantía está localizada fuera de la República

Argentina, ésta deberá tener una Institución Financiera como corresponsal

en la República Argentina; en este caso, deberá presentar una constancia de

la Superintendencia de Seguros de la Nación sobre la vigencia y

autorización para funcionar como Cía. de Seguros en la República

Argentina, indicando su domicilio legal. La póliza de seguro de caución

deberá ser emitida de conformidad con el modelo vigente aprobado por la

Superintendencia de Seguros de la Nación y de conformidad con la Ley N°

17.804, su Decreto Reglamentario N° 411/69 y la Resolución General N°

17047/82 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, y sus

modificatorias vigentes al momento de la presentación de la póliza,

debiendo contener una cláusula mediante la cual el asegurador se

constituye en fiador solidario, liso y llano y principal pagador, con

renuncia a los beneficios de excusión y división; debiéndose respetar y

estableciéndose en las condiciones de la póliza los plazos de vigencia y

validez y demás requisitos dispuestos por las IAO 19.2 (d); IAO 19.6 (a);




DDL-IAO 19.1; DDL-IAO 19.2 (d); IAO 19.4 y a los efectos establecidos en las IAO 40 y 41, y en las DDL IAO 40.2 y 41.1; los mismos requisitos

deberán cumplimentarse en caso de garantizarse mediante Fianzas

Bancarias. Además, deberá expresamente instituirse como

beneficiarios/asegurados al SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA

DE ENTRE RIOS y a ENERSA -ENERGÍA DE ENTRE RIOS S.A.- en su

carácter de Subejecutor del Préstamo BIDN° 1914/0C-ARy Decreto N°

4058/08 MEHF

de la Provincia de Entre Ríos. Se deja constancia que los modelos de

pólizas de seguros de caución que se adjuntan en la Sección VIII Anexo V

son meramente ejemplificativos.

IAO 19.7 En los casos de APCA: La Garantía de mantenimiento de Oferta deberá ser

emitida (tomador) en nombre de todos los integrantes del APCA.

IAO 20.1 Número de copias de la Oferta, además del original: 2 ( dos), más 2 (dos)

copias escaneadas del original en soporte digital (CD o DVD).

IAO 20.2 La persona que firmará la totalidad de las hojas del original de la oferta

como las copias solicitadas, será la indicada conforme la cláusula DDL-

IAO 11.1 h) c

D. Presentación y apertura de las Ofertas

IAO 21 Las Ofertas (tanto el original como las copias) se presentarán de la siguiente manera:

En un Sobre único, Caja o paquete, debidamente cerrado, dirigido al

Contratante, llevando la dirección que se indica en la Cláusula 22.1 de las

IAO, e indicando además:

"Licitación Pública Internacional N° 1/13 para la Construcción,

Provisión y Montaje de líneas de 132 kV desde ET 500/132 kV Gran

Paraná, ampliación ET 132/33/13,2 kV Paraná Norte y obras de


Nombre y dirección del Oferente

Advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de la

Oferta

El referido sobre único, caja o paquete, contendrá los documentos exigidos

en las IAO 11 y en las DDL-IAO 11.1.h) los que deberán ser presentados

de la siguiente manera:

ORIGINAL DE LA OFERTA:




La propuesta en original deberá ser presentada en forma encarpetada, con

todas sus hojas firmadas por el Apoderado designado según lo indicado en

el IAO 11.1.h)c, y debidamente foliadas, de la siguiente manera:

a) CARPETA TAPAS COLOR BLANCAS: El oferente deberá presentar

EL INDICE INDICADO en la CLAUSULA 11.1 h), el Pliego adquirido

y/o copia certificada del mismo, y de la totalidad de las Enmiendas

Circulares emitidas, debidamente firmadas por el representante apoderado

del OFERENTE.

b) CARPETA TAPAS COLOR VERDE: deberá incluirse la

Documentación detallada en los apartados DDL-IAO: 11.1.h) a; 11.1.h) b;

11.1.h) c; 11.1.h) d); 11.1 h) e y 11.1.h) g; así como toda otra

documentación exigida en las IAO 4 que pudiere corresponder.-

c) CARPETA TAPAS COLOR AZUL: La Garantía de Mantenimiento de

Oferta.

d) CARPETA TAPAS COLOR AMARILLO: Documentación apartado

DDL-IAO: 11.1.h) h.

e) CARPETA TAPAS COLOR ROJO: Documentación apartado DDL-

IAO 11.1 h) i.

f) CARPETA TAPAS COLOR NEGRO: Oferta Económica:

Documentación indicada en la Parte I Sección I – IAO 11.1 apartados (a),

(b), (f) y Parte I Sección II DDL-IAO 11.1 h) j.-

De resultar necesario, atento el volumen de la documentación, cada carpeta

podrá ser subdividida en tantas carpetas del mismo color como resulte

necesario, debiéndose respetar un orden y el color del encarpetado según lo

indicado supra. Cada carpeta deberá indicar en su lomo la palabra

ORIGINAL y en la primera foja deberá incluirse un índice de la

documentación agregada a la misma.

La foliatura deberá ser corrida y por la totalidad de la oferta, siguiendo el

orden en que se detallan las carpetas supra indicadas incluyéndose en la

misma índices y separadores y excluyéndose de la foliatura las tapas de las

carpetas.

COPIAS DE LA OFERTA: El oferente deberá presentar DOS (2) copias

del Original de la Oferta.

Deberá tomarse especialmente en cuenta que Las COPIA , no deberán

incluir el Pliego de la Licitación ni las Enmiendas Circulares,

debiéndose sustituir por una Nota firmada en el que se indique

“C orrespond e a Pliego de la Licit ación y E n m ien das C ircul

ares –Folios




de la Oferta del N°…. al N°……, con ti n u an do la foliat u ra

de la copia

desde el último folio mencionado como correspondiente a Pliego y Enmiendas.

Las carpetas correspondientes a las COPIAS deberán indicar en el frente

de cada una el nombre del OFERENTE y la leyenda, según corresponda:

“COPIA N° 1”, “COPIA N°2”

Asimismo, deberá presentar dos copias en soporte digital (CD o DVD) se

identificarán en su etiqueta con una leyenda similar a la de las cajas o

carpetas, identificando cada uno con “CD (o DVD) Copia 1 (o Copia 2)”.

Ambas copias se incluirán junto a la documentación en papel.

En caso de duda o discrepancia, el texto del "original" prevalecerá sobre el

de las copias.

IAO 22.1 Atención: SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS – ENERSA en su carácter de subejecutor – Decreto N° 4058/08

MEHF.

Calle/Avenida y número: Boulevard Racedo N° 500 esquina calle Pascual

Palma (ENERSA – Centro de Capacitación)

Ciudad: Paraná

Provincia: Entre Ríos


País: Argentina

Plazo para la presentación de Ofertas: 60 días

Fecha: 18de Diciembre de 2.013

Hora: 11:00 (a.m.) horas

Los Oferentes no tendrán la opción de presentar sus Ofertas de manera

electrónica

IAO 25.1 Lugar donde se realizará la apertura de las Ofertas:

ENERSA – Centro de Capacitación

Calle/Avenida y número: Boulevard Racedo N° 500 Ciudad : Paraná – Provincia de Entre Ríos

País: Argentina

Fecha: 18de Diciembre de. 2013

Hora: 11:00 (a.m.) horas

IAO 25.2 La apertura de las Ofertas se realizará en un solo acto en el lugar, fecha y hora consignada en la DDL-IAO 25.1., labrándose Acta por ante Escribano

Público.

El Acta será además firmada por quien presida el acto y por los Oferentes

que así lo deseen. Presidirá el acto la persona que la Contratante designe.

El Acta redactada de conformidad al numeral 25.4 de las IAO, hará constar




las previsiones establecidas en los numerales 25.2; 25.3. Asimismo, en dicho Acto se informará a los Oferentes la fecha y lugar en que podrán

tomar vista de las Ofertas.

En ningún caso se aceptarán presentaciones de Solicitudes por

correspondencia. De conformidad a lo establecido en la IAO 23.1 Toda

Oferta que reciba el Contratante después del plazo límite para la

presentación de las Ofertas será considerada tardía, y será rechazada y

devuelta al Oferente remitente sin abrir, dejándose constancia en el Acta

Notarial de Apertura de Ofertas.

Copia del Acta será entregada a los Oferentes a quienes se le haya sido

abierta su Oferta y así lo soliciten al Escribano Actuante.

VISTA DE LAS ACTUACIONES – OBSERVACIONES A LAS

OFERTAS

Los oferentes podrán tomar vista de las Ofertas, que en copia quedarán a

tal efecto, en el lugar y a partir de la fecha que se indique en el acto de

apertura. Sólo podrán tomar vista los apoderados y representantes de los

oferentes, debidamente acreditados conforme lo establecido en las DDL –

IAO. No podrán efectuarse copias de las Ofertas. Vencido el plazo de

TRES (3) DÍAS hábiles en el cual se pone a disposición de los oferentes

las copias de las ofertas, los OFERENTES tendrán un plazo de TRES (3)

DÍAS hábiles para observar cualquiera de las propuestas recibidas.

Las observaciones deben ser fundadas por escrito no siendo contestadas

por el Comité Evaluador, las que podrán ser tenidas en cuenta para la

adjudicación.

IAO 25.3 La carta de la Oferta y la lista de cantidades no se marcarán con las

iniciales de los representantes del Contratante que asistan a la apertura de

las Ofertas. Sólo la Carta de la Oferta será intervenida por el

Escribano Público que labre el Acta de Apertura de la Licitación.

E. Evaluación y comparación de Ofertas

IAO 32 A fin de evaluar y comparar las Ofertas, la parte en moneda extranjera se

convertirá a pesos -moneda de curso legal- de la Argentina, utilizando la

tasa de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina de 7 (siete)

días hábiles anteriores a la fecha límite de recepción de ofertas.

IAO 35 Se compararán las ofertas que se ajusten sustancialmente a los Documentos

de Licitación. El oferente debe cotizar el precio, incluidos todos los costos

por concepto de suministro del equipamiento, transporte, seguro,

instalación y puesta en marcha, así como las obras conexas y todas las

demás obras y servicios incluidos en el contrato, debiéndose incluir en el

precio todos los derechos, impuestos, tasas y contribuciones, nacionales,

provinciales, municipales, permisos de paso, servidumbres,

matriculaciones y aportes en el Colegio de Ingenieros Especialistas de la

Provincia de Entre Ríos por los profesionales que intervengan en la obra,




lo que será de su exclusiva responsabilidad, costo y cargo, debiendo mantener indemne a la Comitente y a ENERSA en su carácter de Sub

ejecutor, lo que deberá ser acreditado en tiempo y forma y todos los

gravámenes por los que son responsables, lo que deberá ser tenido en

cuenta por los oferentes al preparar sus ofertas. La Evaluación y

comparación de las ofertas se efectuará sobre esta base.

Deberá tenerse en cuenta que el Impuesto de Sellos que grava el contrato

que se origine en la presente Licitación, en su parte pertinente, es a cargo

exclusivo de la Adjudicataria, de conformidad con lo establecido en el

Código Fiscal de la Provincia de Entre Ríos.

IAO 36 La evaluación y calificación de las ofertas se efectuará en la forma prevista

en la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación. En todo lo no

previsto en dicha sección será de aplicación el capítulo “E. Evaluación y

comparación de las Ofertas” establecidos en los DDL

F. Adjudicación del Contrato

IAO 38.1 En base a los criterios de Evaluación y Calificación el comité emitirá un Informe/Dictamen en el que constará:

a) Informe detallado sobre la evaluación y comparación de las ofertas en el

que se explicará las razones específicas en que se basa la recomendación

para la adjudicación del contrato.

b) Análisis y dictamen sobre las observaciones presentadas por los

Oferentes.

El Informe/Dictamen del comité, conjuntamente con las actuaciones, será

sometido a la no objeción del BID.

Con la no objeción del BID, el Contratante procederá a la adjudicación del

contrato.

.

IAO 39.1 Notificación de la Adjudicación: A tal efecto se remitirá al Oferente seleccionando nota al domicilio legal constituido y se le adelantará la

misma al fax y dirección electrónica que debe indicar en la oferta de

conformidad al IAO 11.1 (h), el Oferente notificado deberá en un plazo no

mayor de 24 horas, confirmar la recepción de la comunicación efectuada

por estos medios. A todos los efectos legales, y particularmente para el

cumplimiento de los plazos establecidos para la firma del Contrato y

presentación de la Garantía de Ejecución del mismo, la notificación se

considerará efectuada con la confirmación de recepción de la notificación

efectuada por medio electrónico.

IAO 39.3 Después de la publicación de la adjudicación del contrato, los Oferentes no favorecidos podrán solicitar por escrito al Comprador explicaciones de las

razones por las cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. El Comprador,

después de la adjudicación del Contrato, responderá prontamente y por

escrito a cualquier Oferente no favorecido que solicite dichas




explicaciones. El plazo para solicitar dichas explicaciones expira a los 28 días de la publicación de la adjudicación.

IAO 40.2

Firma del

Contrato

El Oferente seleccionado tendrá un plazo de 28 días después de la fecha de recibo del Convenio para firmarlo, fecharlo y devolverlo al Comprador. El

Contratante podrá establecer dentro de ese plazo, una fecha para la firma

del contrato en el domicilio del Contratante, lo que será notificado

conjuntamente con la adjudicación

IAO 41.1 La garantía de ejecución será del 5 % del monto total adjudicado incluido IVA. La garantía de ejecución deberá ser presentada 48 horas antes de la

fecha prevista para la firma del Contrato. El contratante podrá requerir, si

así lo considera conveniente, que la garantía de ejecución del contrato se

constituya por un monto de hasta el 10 % del monto total adjudicado

incluyendo el IVA.



Parte 1 - Sección IV 1

Sección III. Criterios de evaluación y

calificación

La Sección contiene todos los criterios para calificar a los Oferentes y evaluar las Ofertas. El

Oferente deberá proporcionar toda la información solicitada en los formularios incluidos en

la Sección IV, Formularios de Licitación.

1. PROCEDIMIENTO A los efectos de la calificación y evaluación de las ofertas, el Contratante actuará a través de un Comité de Evaluación y Calificación de Ofertas que estará conformado por

representantes del SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS y de

ENERSA.

1.- Control y verificación del cumplimiento formal de los requisitos de la Oferta El COMITÉ procederá al control y verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos formales de presentación de la oferta y de la presentación de la totalidad de los

instrumentos, documentación, formularios, planillas y garantías exigidas con la

presentación de la oferta.

Asimismo, en esta etapa se efectuará el control de legalidad y procedencia de la

documentación indicada en los puntos DDL - IAO: 11.1; 11.1.h) a; 11.1.h) b; 11.1.h) c;

11.1.h) d; 11.1 h) e; y 11.1.h) g; así como toda otra documentación exigida en las IAO 4

que pudiere corresponder; la presentación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta; y

puntos IAO: 11.1.h)f; 11.1.h)h.

En caso que algún Oferente haya incumplido con la presentación de algún requisito

no subsanable, la oferta será desestimada.

En caso que el incumplimiento se refiera a requisitos subsanables, el COMITÉ intimará al

Oferente a dar cumplimiento con su presentación y/o a subsanar defectos formales no

invalidantes de la oferta y/o efectuar las aclaraciones que el COMITÉ estime necesarias,

en el plazo que éste indique y resulte razonable atento al requisito subsanable que se

solicite. La intimación será realizada en la forma establecida en el punto 8.2 de la Sección

I y de las DDL-IAO 7-8, a tal efecto se remitirá nota escrita al domicilio denunciado en la

oferta y a la dirección de correo electrónico denunciado por el Oferente. En caso que el

vencimiento de los plazos se produzca en un día inhábil o feriado, el vencimiento se

producirá el siguiente día hábil.

En caso que el Oferente no diera cumplimiento a la intimación en el plazo establecido, la

Oferta será desestimada.




2. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Respecto de los Oferentes cuya Oferta cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos y

las que hayan subsanado y/o cumplido la intimación satisfactoriamente, en su caso, se

procederá de conformidad a lo previsto en la Sección 11 Datos de la Licitación – capítulo

"E Evaluación y comparación de las Ofertas", en todo lo que no sea modificado en las

DDL- IAO y en la presente Sección.

A efectos de la Evaluación y Calificación, se utilizarán los siguientes criterios:

Requisitos legales y formales

De conformidad a lo manifestado en los párrafos anteriores, se verificará el cumplimiento

de las formalidades de la oferta.

Respecto de la documentación legal de los oferentes, se efectuará un control de legalidad,

formalidad y suficiencia de la documentación legal detallada en las IAO.

Se efectuará un control de suficiencia de la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

La insuficiencia de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, y/o si la misma no

cumplimenta con las condiciones de emisión establecidas para la misma en la

documentación licitatoria, el Oferente será intimado a subsanar la misma en un plazo que

no podrá exceder de diez (10) días corridos desde su notificación.

Asimismo, se verificará la presentación en la forma y condiciones requeridas, respecto de

la Carta de Oferta y formularios correspondientes a la Oferta Económica. La falta de

presentación de la Carta de Oferta o si la presentada adolece de diferencias sustanciales

con las exigencias de la Documentación Licitatoria y cuya corrección implique una

modificación de la oferta, será considerado una inconformidad significativa no

subsanable y por ende, la oferta será desestimada.

Respecto de la evaluación de las Declaraciones Juradas exigidas, la misma será abordada

en su análisis desde dos ángulos diferentes, pero directamente relacionados entre sí. (1.- y

2.- siguientes)

1.- Cumplimiento formal: se verificará: a) que se encuentren agregadas todas y cada una

de las Declaraciones Juradas exigidas y b) que el texto de las mismas cumplimente con la

totalidad de las atestaciones exigidas como declaración jurada.

2.- Sustento material de las Declaraciones Juradas: existiendo elementos verificables que

generen en el COMITÉ, la incertidumbre sobre la veracidad de las mismas, tiene la

facultad de realizar todas las averiguaciones necesarias a fin de corroborar la certeza y

veracidad de las manifestaciones que pretende sustentar el Oferente con su declaración

jurada. En el caso que del ejercicio de la facultad prevista resultara una contradicción




relevante que desvirtúe la declaración jurada, tal circunstancia será considerada una

inconformidad significativa, causal de desestimación de la oferta.

Situación económico - financiera

Esta evaluación tiene por objetivo permitir el análisis respecto si el oferente posee

capacidad económica financiera suficiente, conforme los parámetros de medición que a

continuación se establecen, los que se calcularán promediando los coeficientes de los tres

últimos ejercicios cerrados a la fecha del acto de apertura de las ofertas:

Coeficiente Medio de Endeudamiento = Total Pasivo / Total Activo

Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente

Solvencia = Activo Total / Pasivo Total.

Rentabilidad del Capital propio (ROE) = Ganancia / Patrimonio Neto

El puntaje de referencia para cada uno de los indicadores es el siguiente:

Indicadores Condición

Coeficiente medio de endeudamiento

=< 1

Rentabilidad del Capital propio (ROE)

> 0

Liquidez => 1

Solvencia > 1

Si alguno de los indicadores no superara la condición requerida, la comitente se encuentra

facultada para solicitar a la oferente informe de riesgo emitido por profesional

independiente y visado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y/u

organismo similar competente.

Los Informes bancarios y de deuda, así como las referencias bancarias y comerciales, y

los demás elementos de juicio aportados según lo previsto en la Sección II – DDL-IAO

11.1 h) h.- apartados b), c) d) y e) serán considerados como información complementaria

en el análisis de la capacidad económico-financiera de los oferentes.

La no presentación del informe de riesgo, en caso que sea solicitado, y/o si el mismo, a

criterio del Comité de Evaluación de ofertas no resultare suficiente para justificar y/o

explicar el/los indicador/es que no supera la condición requerida, el COMITÉ se

encuentra facultado para aconsejar al COMITENTE que rechace la oferta.

Criterios de evaluación técnica




Se constatará la correspondencia, contenido y suficiencia de la documentación técnica

presentada con la exigida en IAO 11.1.h) i.

En caso de detectar falsedades de cualquier tipo, el Contratante podrá sin más descalificar

la Oferta.

Omisiones Significativas:

Falta de presentación de la Memoria Descriptiva y Organización de las Obras;

Falta de presentación del Cronograma de las Obras;

Inconformidades u Omisiones no significativas:

Toda inconsistencia, incumplimiento de presentación de documentación y/u otra

exigencia de los documentos licitatorios que no sean expresamente indicados como

Omisiones y/u Inconformidades Significativas y/o que su incumplimiento en la

presentación de la Oferta sea considerado causal de desestimación y/o rechazo de la

misma, será considerado una Inconformidad u Omisión No Significativa.

El Comitente podrá intimar el cumplimiento de las inconformidades no significativas. En

tal caso, vencido el plazo de intimación sin que el oferente haya dado cumplimiento

satisfactorio a la misma, se considerarán inconformidades significativas.

OFERTA ECONÓMICA:

Carta de Oferta

Se verificará su texto y se analizará el contenido en los siguientes aspectos:

Elegibilidad Nacionalidad

Conflicto de Intereses

Declaración de no Elegibilidad por parte del Banco

Entidad de propiedad del Estado

Exclusión en virtud de las disposiciones legales o la reglamentación

oficiales del país del Prestatario o en cumplimiento de una decisión del

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Oferta económica

Se verificará que los oferentes hayan cumplimentado sustancialmente con

la documentación exigida para la Oferta Económica.




La oferta económica, con todos los documentos que conforman la misma,

detallados en la Sección IV, se analizarán de conformidad a la IAO 34, lo

previsto en las DDL y en esta Sección III, previo análisis de las

inconformidades no significativas según IAO 30 y correcciones según IAO

31, pudiendo el Comité de Evaluación requerir del Oferente los ajustes que

resulten necesarios y, en caso de negativa por parte del Oferente,

recomendar el rechazo de la Oferta.

3. DICTAMEN

El COMITÉ emitirá un INFORME/DICTAMEN con la propuesta de Adjudicación de

conformidad a lo establecido en las DDL-IAO 38.1.




Sección IV. Formularios de Licitación

Índice de formularios

Carta de la Oferta ................................................................................................................... 7

Planillas de Propuesta........................................................................................................... 10

Propuesta Técnica ................................................................................................................. 12

Anexo II, III y IV Planillas de Propuesta ........................................................................... 27




Carta de la Oferta

Fecha:

Licitación pública internacional No.:

Llamado a Licitación No.:

A:

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

(a) hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Licitación,

incluidas las enmiendas emitidas de conformidad con las Instrucciones a los

Oferentes (IAO 8)

;

(b) ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de

Licitación: Construcción, Provisión y Montaje de líneas de 132 kV desde ET

500/132 kV Gran Paraná, ampliación ET 132/33/13,2 kV Paraná Norte y obras de


;

(c) el precio total de nuestra Oferta, excluido cualquier descuento ofrecido en el inciso

(d) infra, es:

;

(d) los descuentos ofrecidos y la metodología para aplicarlos son los siguientes:

;

(e) nuestra Oferta será válida por un período de días a partir de la

fecha límite de presentación de las Ofertas estipulada en el Documento de Licitación;

la Oferta será de carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada por ustedes

en cualquier momento antes de que venza dicho plazo;

(f) si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantía

de Cumplimiento de conformidad con el Documento de Licitación;

(g) nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente

del contrato, tenemos o tendremos la nacionalidad de países elegibles, de

conformidad con la Cláusula 4.2 de las Instrucciones a los Oferentes ;




(h) nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente

del contrato, no tenemos ningún conflicto de intereses, de conformidad con lo

dispuesto en la Cláusula 4.3 de las Instrucciones a los Oferentes;

(i) no estamos participando, como Oferentes ni como subcontratistas, en más de una

Oferta en este proceso de Licitación, de conformidad con la Cláusula 4.3 de las

instrucciones a los Oferentes, salvo en lo atinente a las Ofertas alternativas

presentadas de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 13 de las Instrucciones a

los Oferentes;

Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier

componente de este contrato, no hemos sido declarados no elegibles por el Banco, en

virtud de las leyes o la reglamentación oficial del país del Contratante ni en cumplimiento

de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

(j) no somos una entidad de propiedad del Estado / somos una entidad de propiedad del

Estado pero reunimos los requisitos establecidos en la Cláusula 4.4 de las Instrucciones

a los Oferentes2;

(k) hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relación

con el proceso de Licitación o la firma del contrato:

(l)

Nombre del receptor Dirección Motivo Monto

(En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique

“ninguna”);

(m) entendemos que esta Oferta, junto con la aceptación de ustedes por escrito incluida

en su notificación de la adjudicación, constituirá un contrato obligatorio entre

nosotros hasta que el contrato formal haya sido perfeccionado por las partes; y

(n) entendemos que ustedes no están en la obligación de aceptar la Oferta evaluada como

la más baja ni cualquier otra Oferta que reciban.

(o) mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas

necesarias para asegurar que ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro

nombre participamos en sobornos.

2 El Oferente deberá indicar lo que corresponda.




Nombre En mi condición de _

Firmado

Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representación de

El de de .




Planillas de Propuesta

El Oferente deberá presentar, en el formato solicitado, las siguientes planillas:

Planilla de Propuesta - Resumen (Anexo II)

Planilla de Componentes en moneda extranjera (Anexo III)

Planilla de Detalle de Itemizado (Anexo IV)

Planilla de Cronograma de Certificación Pretendida

Seguidamente se dan las instrucciones para la confección de las planillas:

Planilla de Propuesta - Resumen

Contendrá el monto total de la cotización, con sus precios en PESOS, en moneda

extranjera, en moneda extranjera convertida a PESOS, el precio neto combinado en

PESOS, el total de IVA y el precio combinado más IVA.

Planilla de Componentes en Moneda Extranjera

Mediante la presentación de esta planilla, el Oferente cumplirá el requisito de IAO 15.1

(precios sin IVA). Esta planilla y los costos allí establecidos será la utilizada para su

descuento proporcional a los fines de establecer el monto únicamente en pesos a ser

redeterminado.

Planilla de detalle de Itemizado

A los fines de la certificación del avance de la obra, se adjunta la planilla de itemizado

donde consta el "Porcentaje Total" de cada ítem para la valorización monetaria total de

cada uno de los ítems.

La valorización total de cada uno de los ítems se calcula multiplicando el valor del

"Porcentaje Total", con los decimales establecidos en la planilla, por el monto total de

adjudicación (netos sin incluir el IVA).

Para el cálculo unitario de cada ítem, se debe dividir la valorización monetaria total de

cada ítem por el valor consignado en la columna "Cantidad".

Los valores establecidos de "Porcentaje Total" para cada Ítem en la planilla de itemizado

son fijos e inamovibles.

La certificación será mensual, por unidades en caso que corresponda, o por avance

porcentual si la unidad del ítem fuese global, aplicándose la metodología detallada en el

punto Itemizado.




El avance será acordado con el Contratista mediante actas de medición firmadas por los

representantes de las partes (Inspector y Representante Técnico).

El pago de la obra será a partir de certificados mensuales. A este efecto se aplicarán los

porcentajes establecidos en el itemizado de acuerdo a cada una de las cantidades de Obra

que se ejecute en los ítems correspondientes. Del importe así obtenido se efectuarán las

retenciones del Fondo de Reparo, las impositivas, y las deducciones que pudieran

corresponder en arreglo a las cláusulas de pago convenidas.

A tales efectos la Planilla Itemizado debe ser presentada debidamente firmada por el

Oferente de conformidad a la exigencia establecida en las Parte 1 Sección II, como

aceptación fehaciente de la misma y su metodología.

Planilla de cronograma de certificación pretendida

El oferente deberá presentar una Planilla de cronograma de certificación pretendida,

respetando el itemizado de obra y el plan de trabajo propuesto por el mismo. Esta Planilla

será confeccionada en períodos mensuales, a los fines exclusivos de determinar la curva

de inversiones. Respetándose las condiciones antes expuestas, no se requiere un formato

predeterminado.

En los montos a incluir en la planilla no se debe descontar el anticipo.




Propuesta Técnica

Memoria Descriptiva

El Proponente presentará una Memoria Descriptiva redactada en forma concisa y

precisa, sin agregado de información superflua, de modo que se facilite su análisis

y evaluación.

La Memoria Descriptiva deberá demostrar la coherencia entre el plan de obras

propuesto y los cronogramas de avance y de certificación.

Incluirá al menos los aspectos que se citan a continuación:

Contratación llave en mano para la ejecución de la ingeniería de detalle, todas

las obras y servicios necesarios, la provisión de todo el equipamiento,

materiales, materiales menores y la realización satisfactoria de los ensayos

finales hasta la puesta en servicio comercial, correspondientes a:

1) Ampliación en ET Paraná Norte: construcción de un nuevo campo de LAT

132 kV, remodelación de otro campo de LAT existente, ampliación de las

barras de 132kV y adecuaciones en la Sala de Control. Todas estas tareas deben

ser realizadas en la ET Paraná Norte 132/33/13,2kV.

2) Líneas Aéreas de 132kV: construcción desde el pórtico de 132 kV de la ET 500/132 kV Gran Paraná:

2.1) Doble terna hasta el pórtico de la ET Paraná Norte. Longitud aproximada:

8984,36 m.

2.2) Doble terna hasta piquete N° 45 de la LAT ET Paraná Norte - ET Crespo.

Longitud aproximada: 11113,16 m

2.3) Simple terna hasta intersectar a LAT ET Paraná Norte - ET El Pingo en

inmediaciones del piquete N° 35. Longitud aproximada: 2042,33 m.

2.4) Retiro de tramos de líneas, reubicación de líneas de media tensión y

tendidos de fibras ópticas.

La Ingeniería de detalle de todas las obras.

La instalación y ubicación de obradores. Organización, flujos de circulación,

reubicación y retiros durante las obras.

Los frentes de trabajo previstos para la construcción de cada línea, como así

también para los trabajos de adecuación de la ET Paraná Norte.

Los métodos constructivos y criterios adoptados para la ejecución de los

trabajos de las obras civiles y montajes electromecánicos..

Los ensayos de los equipos, sistemas y subsistemas, incluyendo la

protocolización de todas las pruebas.




Plan de gestión ambiental: Se deberá incluir un documento que detalle los

lineamientos fundamentales de la gestión ambiental empresaria y su aplicación

específica a la obra a ejecutar, resumiendo las políticas y estrategias de

desarrollo de subprogramas de gestión ambiental, estableciendo los principios

en los que enmarcara su acción. Incorporará documentación, en el caso de

disponerla, sobre los antecedentes que cuenta la empresa en la materia.

Plan de Gestión de Seguridad: Se deberá incluir el resumen del Plan a

desarrollar como Contratista

- Organización

Este punto describe la organización que el Oferente ha determinado como

necesaria para llevar adelante el Contrato, cuyo personal clave ha incluido en los

formularios y planillas correspondientes. Agregará el resto de personal que estime

necesario y describirá su propuesta incluyendo al menos:

Organigrama completo para llevar adelante el Contrato.

Descripción de funciones.

Nominación del equipo de gerenciamiento, de los profesionales para la

ejecución de los Estudios Eléctricos, la Ingeniería de Detalle y la ejecución

de la obra, adjuntando para cada uno los antecedentes debidamente

acreditados en obras de esta magnitud.

Organización y seguimiento del Plan de Gestión ambiental: Deberá incluir

el organigrama funcional del área responsable de gestión ambiental de la

obra y su dependencia de los niveles superiores empresariales.

- Proveedores de suministros

En la propuesta, y para cada uno de los ítems, el Oferente nominará sus

proveedores, respetando las indicaciones de las “Condiciones Técnicas”. El

Contratista se obliga adquirir los materiales y equipos de los proveedores

incluidos en la propuesta aceptada. En caso de haber ofertado más de un

proveedor, el Contratista se obliga a consultar al Comitente por cuál proveedor

optará para el suministro en obra del material o equipo que corresponda.

Garantía de buen funcionamiento

El Contratista deberá garantizar el buen funcionamiento de los equipos. La Garantía será ofrecida en las siguientes condiciones, así como las establecidas en

el numeral 11, Responsabilidad por Defectos, de las Secciones VII y VIII, de la

Parte 3 del pliego.

Plazo: Los equipos deberán ser garantizados durante el Período de Garantía que se establece en Parte 3 - Sección VIII.




Actualización del plazo en función de las reparaciones: Para el equipo completo, los lapsos que durante el período de garantía medien entre la detección de anomalías y la reparación completa de éstas y puesta en

marcha nuevamente a satisfacción del Contratante o el Operador, no serán

computados al período de garantía, y se adicionarán al mismo. Asimismo, se

deberá garantizar el buen funcionamiento ininterrumpido del equipo completo,

pudiéndose de esta manera extender el plazo de garantía hasta totalizar un máximo

de seis años contados desde la HABILITACION COMERCIAL DEFINITIVA.

Dicha extensión procederá en los casos que sea necesario realizar una reparación

mayor del equipo.

Durante el período de garantía el Contratista deberá (siempre y cuando no exista

un error de operación o una falta de mantenimiento por parte del operador de las

instalaciones) reparar o reponer por su cuenta y cargo cualquier desperfecto o

deficiencia detectada, a total satisfacción del Contratante.

Ante cualquier reclamo, el Contratista deberá concurrir en un tiempo no mayor de 48 horas.

El Contratista deberá aceptar la primera intervención del Operador de las

instalaciones para la localización de la falla, sin que ello afecte las condiciones de

la garantía.

Constatadas deficiencias y/o desperfectos en el suministro, el Contratante

determinará la magnitud de los mismos, evaluación que quedará asentada en un

acta de constatación, donde se fijará el plazo máximo en que deberán ser

reparados.

El no cumplimiento en término de lo acordado en el acta de constatación

mencionada, hará pasible al Contratista de una penalidad diaria de pesos diez mil

($ 10.000,00), la cual será aplicada sobre el Fondo de Reparo.

El incumplimiento de las condiciones anteriores dará derecho al Contratante a

ejecutar el Fondo de Reparo, y a eliminar de sus registros al Contratista. Dicho

precedente en sí mismo implicará la descalificación para futuras licitaciones.

A partir de la HABILITACIÓN COMERCIAL DEFINITIVA, las penalizaciones

y pérdidas de remuneración que se le apliquen a ENERSA estarán a cargo de

ENERSA, salvo que las mismas deriven de indisponibilidades por falta de entrega

de repuestos o por vicios de construcción, vicios ocultos y/o fallas de los equipos,

en un todo de acuerdo a los plazos de garantía de buen funcionamiento definidos

en este pliego de condiciones, y/o por vicios ocultos según lo definido del Código

Civil, no imputables a ENERSA. En tal caso, las penalidades estarán a cargo del

Contratista.

Asimismo, a partir de la HABILITACIÓN COMERCIAL DEFINITIVA, y

durante la etapa de OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, el Contratista será

responsable por los daños y perjuicios y costos de reparación derivados de la

existencia de vicios ocultos en las provisiones, obras civiles, montaje

electromecánico y obras complementarias, en un todo de acuerdo a los plazos y

definiciones del Código Civil.

Vigencia de la garantía de los componentes reparados o de reemplazo:




Todo componente reparado o reemplazado deberá ser garantizado por un período

idéntico al del componente original, contado aquel a partir del momento de su

instalación y correcto funcionamiento.

Procedimiento de reparación durante el período de garantía:

El documento a presentar debe incluir aspectos como:

Demora en el arribo del supervisor a obra Plan de trabajo para la reparación, transporte y otros detalles de relevancia. El Oferente deberá acreditar disponer en el país de un adecuado y permanente

soporte técnico que incluya:

• Los repuestos críticos necesarios para el normal funcionamiento de

los equipos

• Personal especializado que pueda brindar asistencia técnica

inmediata en los emplazamientos al Contratante, al solo

requerimiento de este.

• Equipamiento, instrumentos y herramientas adecuados

En caso de no disponer en el país de los repuestos más arriba mencionados, deberá

indicar en su propuesta el plazo de reposición, comprendido entre la fecha de

efectiva solicitud y la entrega en el lugar de instalación, que compromete para

proveer repuestos que le sean requeridos durante la etapa de instalación y durante

la etapa de explotación de la instalación.

Suministro importado – Falla durante el período de garantía

Debe tenerse en cuenta que en caso de ser requerido por una falla durante el período de garantía, el Contratista proporcionará en forma inmediata la asistencia

técnica necesaria y con capacidad para determinar la falla y decidir acerca de la

manera de repararla en menor tiempo posible, a fin de no entorpecer la

operabilidad del sistema.

Para el caso en que la reparación no pueda ser realizada en el lugar de

emplazamiento, el Oferente deberá indicar dónde realizará los trabajos

correspondientes. Asimismo deberá presentar una metodología que permita

verificar los tiempos que demandarán el transporte y la reparación, a fin permitir

evaluar si la disponibilidad del equipamiento afectado se producirá en el tiempo

mínimo posible, compatible con los requerimientos del servicio.

- Planillas de datos técnicos Garantizados

Se deberán presentar las PDTG incluidas en la Sección VI. Se presentará una planilla por

elemento o conjunto; en caso de proponerse varios proveedores, se presentará una planilla

del elemento o conjunto por cada proveedor. De presentarse de esta manera, la elección

del proveedor será una facultad exclusiva del Comitente.

Los Oferentes deberán tener en cuenta muy especialmente que se requiere que sus ofertas

contengan completas (con los valores definitivos) las PDTG de los equipos y materiales

que habrán de formar parte de las instalaciones de la Obra.




Para la presentación de la oferta, deberá utilizarse únicamente las PDTG suministradas en

formato digital y/o fotocopia de la versión impresa del Pliego al momento de su

adquisición por el Interesado.

- Cronograma de Construcción

1 Fechas claves

Fechas Claves: se entiende por fechas claves los Plazos máximos contados a partir del

Acta de Inicio de la Obra, conforme se detallan en el cuadro siguiente

MESES

Nueva LAT El Pingo 8

LAT DT a San Benito 12

LAT Paraná III y IV y ampliación ET Paraná Norte

15

Los oferentes deberán tener en cuenta la fecha de energización prevista para la Estación

Transformadora de 500kV Gran Paraná a los fines de la confección del cronograma de

obra a presentar con los formularios de la presente licitación.-

Fecha prevista de energización de la ET 500 Gran Paraná: 15 de Febrero de 2.015.-

Deberá tenerse en cuenta que el Cronograma de Obra debe respetar las Fechas Claves o

plazos máximos indicados en la tabla anterior.

El cronograma de construcción debe ser presentado en la Oferta por mes, en un diagrama

de barras (GANTT), incluyéndose como mínimo el itemizado de estos documentos

licitatorios, el que a su vez se utiliza para las certificaciones mensuales.

Debe resaltarse especialmente las “Fechas Claves” indicadas

El Cronograma pondrá especial énfasis en aquellas actividades que afecten o que

pudieran afectar a los equipos existentes en servicio y entre las mismas, muy

particularmente, los ensayos previos a la puesta en servicio, la conexión de los equipos

nuevos y la adecuación de los existentes.

Se deja aclarado que ante cualquier diferencia entre el Cronograma y las "Fechas Clave",

tendrán prioridad estas últimas.

El Contratante podrá requerir, previo a la firma del Contrato, las correcciones, ajustes,

agregados y otros detalles que considere necesarios para la mejor coordinación de las

programaciones individuales y el cumplimiento de las "Fechas Clave" comprometidas en

la oferta ganadora. Además, previo a la firma del contrato se requerirá la entrega del

Cronograma en archivo magnético de Project Manager ® de Microsoft (Versión 2000).




- Equipos El Oferente proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que cumple

los requisitos definidos en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación y en la

Sección II

Formulario EQU

El Oferente proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la

capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo, Criterios de Evaluación y

Calificación. Presentará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o

para los equipos alternativos propuestos por el Oferente.

Equipo

Información sobre el equipo

Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal

Capacidad Año de fabricación

Situación actual

Ubicación actual

Información sobre compromisos actuales

Fuente Indique la fuente del equipo

propio alquilado arrendamiento financiero

fabricado especialmente

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Oferente.

Propietario Nombre del propietario

Dirección del propietario

Teléfono Nombre y cargo de la persona de contacto

Facsímile Télex

Acuerdos Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto




- Personal

Formulario PER -1

Personal Propuesto

Los Oferentes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente

calificados para cumplir los requisitos que se señalan en la Sección III. La información

sobre su experiencia anterior deberá ser suministrada de conformidad con el Formulario

para cada candidato

1.

Cargo*

Nombre

2.

Cargo*

Nombre

3.

Cargo*

Nombre

4.

Cargo*

Nombre

* Según se especifica en la Sección III.




Formulario PER-2

Currículum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Oferente

Cargo

Información personal

Nombre

Nacionalidad

Fecha de nacimiento

Calificaciones profesionales

Empleo actual

Nombre del empleador

Tipo de empleo

Dirección del Empleador

Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial de personal)

Fax Dirección electrónica

Cargo actual Años con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional de los últimos 20 años, en orden cronológico inverso. Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde Hasta Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial relevante




Formulario PER-RC - Representante del Contratista

N°

Cargo

(1) Propio o externo

(2)

Disponi- bilidad

(3)

(4)

(5)

Representante del Contratista 1)

2)

(6) Representante Alterno del Contratista

1)

2)

Notas:

(1) a (5) ídem Notas del Formulario Profesional a cargo de los Estudios Eléctricos

(6) Colocar el número de orden indicado en la planilla PER-1. Este cargo es

optativo para el oferente.

Se aplican los mismos requisitos para las certificaciones de obras realizadas, que

fueron establecidas par el Formulario PER-EE.




Formulario PER-SHI

Cargo: Especialista en Seguridad e Higiene industrial (1)


Nombre

Nacionalidad

Fecha de nacimiento

Calificaciones profesionales: Ingeniero Laboral, Ing especialista en H y S con post grado más de 400 hs, con más de 5 años de experiencia en obras

similares

Matricula CIPIER:

Empleo actual Nombre del empleador

Tipo de empleo





(1) Colocar el número de orden indicado en la planilla PER-1

En Formulario PER-2 Resuma la experiencia profesional de los últimos 20 años,

en orden cronológico inverso. Indique experiencia particular, técnica y gerencial

pertinente para este Contrato.




Formulario PER-MT

Cargo: Especialista en Medicina del Trabajo (1)


Nombre

Nacionalidad

Fecha de nacimiento

Calificaciones profesionales: Medico del trabajo ( médico con curso de posgrado de más de 400 hs)

Matricula Nacional


Tipo de empleo












Formulario PER-MA

Cargo: Especialista en Medio Ambiente (1)


Nombre

Nacionalidad

Fecha de nacimiento

Calificaciones profesionales: Ingeniero, Licenciado Ambiental con posgrado de más de 400 hs y con experiencia en obras similares en mas de

5 años

Matricula CIPIER : Matricula RECEIA :


Tipo de empleo








Notas:


CIPIER: Colegio de Ingenieros Especialistas de ER

RECEIA: Registro nacional consultores Secretaria MA nación




- Antecedentes Empresarios en Ejecución de Obras

Formulario AEO - Antecedentes Empresarios en Ejecución de Obras

N° Denominación de la obra Contratante

1

2

3 Se agregan las filas que correspondan hasta alcanzar los requisitos mínimos

Nota: En la columna Contratante, incluir:

Contratante

N° de folio de la propuesta donde se incluye la constancia

N° de folio en que figura el formulario CCA, de corresponder.

El certificado que acredita el antecedente debe incluir al menos:

Contratante

Denominación de la obra.

Porcentaje de participación del oferente en la ejecución de la obra

Descripción sucinta, que demuestre que cumple las condiciones establecidas en la

Sección II.

Período de ejecución.

Manifestación de que el plazo de ejecución fue cumplido a satisfacción del

comitente

Calidad de la ejecución, realizada a satisfacción del comitente.

La certificación deberá estar firmada por autoridad del comitente.




- Otros

Subcontratistas

La propuesta técnica deberá contener la lista de subcontratistas nominados, para los

cuales se deberá acompañar sus antecedentes en la provisión y / o fabricación y / o

montaje de instalaciones de características y magnitud similares a las que le serán

encomendadas por el Oferente en cumplimiento del objeto de la Licitación Pública, en

caso de convertirse éste en Contratista.

El Contratante podrá vetar a aquellos subcontratistas nominados que, a su solo juicio, no

reúnan las condiciones necesarias. El Contratista podrá proponer, en caso necesario, otros

subcontratistas, pero los mismos deberán contar con la aprobación previa del Contratante

antes de comenzar a realizar los trabajos.




- Compromisos Contractuales Actuales / Obras en

Ejecución

Formulario CCA

Los Oferentes y cada uno de los integrantes de una APCA deberán proporcionar

información sobre sus compromisos contractuales actuales respecto de todos los contratos

que les hayan sido adjudicado, o para los cuales hayan recibido una carta de intención o de

aceptación, o que estén por finalizar, pero para los cuales aún no se haya emitido un

certificado de terminación final sin salvedades.

Nombre del contrato

Contratante, Dirección/

tel./fax

Valor de la obra por ejecutar

(actual

equivalente en

US$ equiv.)

Fecha prevista de terminación

Facturación mensual

promedio en el

ultimo semestre

(US$/mes)

1.

2.

3.

4.

5.

etc.




ANEXO II, III Y IV



Parte 1 - Sección V 1


Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras y la prestación de

servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo.

a) Países Prestatarios:

(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile,

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,

Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua,

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname,

Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

b) Países no Prestatarios:

(i) Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca,

Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel,

Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido,

República de Corea, República Popular de China, Suecia y

Suiza.

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y

servicios

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos

elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de

los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si él o ella

satisface uno de los siguientes requisitos:

(i) es ciudadano de un país miembro; o

(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente

“bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho

país.

b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes

requisitos:

(i) está legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de

un país miembro del Banco; y

Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos


Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de

propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con

responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con

los requisitos arriba establecidos.

B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados,

cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando

mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo

comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso

son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren

interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un

tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la

interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el

ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien

es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden

comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en

donde éste fue empacado y embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la

Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país

específico de la Unión Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la

firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el

origen de los mismos

C) Origen de los Servicios

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los

servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se

aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte,

aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los

servicios de consultoría.

Parte 1 - Sección V 2

PLANILLA DE PROPUESTA - RESUMEN - ANEXO II

Construcción, Provisión y Montaje de líneas de 132 kV desde ET 500/132 kV Gran Paraná, ampliación ET 132/33/13,2 kV Paraná Norte y obras de


Descripción

Precio Neto $

(1)

Precio Moneda

Extranjera

Precio moneda

extranjera convertido

a $ (2)

Precio Neto combinado

$

(3) = (1) + (2)

IVA $

(4)

Precio combinado c/IVA

(3) + (4)

$

PLANILLA DE COMPONENTES EN MONEDA EXTRANJERA - ANEXO III

Construcción, Provisión y Montaje de líneas de 132 kV desde ET 500/132 kV Gran Paraná, ampliación ET 132/33/13,2 kV Paraná Norte y obras de comunicaciones en ET Paraná Este y ET

Crespo

Ítem/Rubro N°

Descripción del componente o

gasto cuyo precio se expresa en

moneda extranjera

Porcentaje de incidencia de la

moneda extranjera en el ítem

País de origen

Precio Moneda Extranjera

Notas:

En la columna “Descripción…” especificar el material, equipo o gasto, referenciándolo al ítem o rubro correspondiente. Si en un mismo ítem o rubro se incluyen varios componentes distintos,

discriminarlos por separado, agregando filas que indiquen el total en cada moneda extranjera solicitado para ese ítem o rubro. El porcentaje establecido como incidencia de la moneda extranjera en el

ítem, no es sujeto de redeterminación atento a su cotización en moneda extranjera

ITEMIZADO

OBRA CIVIL - AMPLIACIÓN ET PARANÁ NORTE

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANT

1 Desmonte Global 1 2 Terraplenamiento Global 1 3 Excavaciones Global 1 4 Caminos interiores Global 1 5 Canales cables Global 1 6 Desagüe pluvial Global 1 7 Fundaciones hormigon Global 1 8 Estructuras de H° premoldeado Global 1 9 Muro perimetral Global 1

10 Terminación playa Global 1 11 Modificaciones Sala Comando Global 1

PROVISIONES Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS - AMPLIACIÓN ET PARANÁ NORTE

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

2.1 Interruptores de 132 kV Global 1 2.2 Seccionadores de 132 kV Global 1 2.3 Transformadores de corriente de 132 kV Global 1 2.4 Transformadores de tensión de 132 kV Global 1 2.5 Descargadores de 132 kV - Contador de descargas y medidor de corriente de fuga Global 1 3 CADENAS DE AISLADORES PARA 132 KV Global 1 4 MORSETERIA PARA CONEXIONADO DE POTENCIA DE 132 kV Global 1 5 CONDUCTORES DE POTENCIA DE 132 KV Global 1 6 GABINETES Global 1 7 PROTECCIÓN Y CONTROL DE CAMPOS Global 1 8 TRABAJOS EN SALA DE COMUNICACIONES Global 1 9 SALA DE COMANDO Global 1

10 TRABAJOS EN PLAYA Global 1 11 CABLES DE BAJA TENSION Global 1 12 MALLA DE PUESTA A TIERRA Global 1 13 SISTEMA DE ILUMINACION EXTERIOR Global 1 14 ENSAYOS PARA LA PUESTA EN SERVICIO Global 1

LÍNEAS DE 132 KV DESDE ET 500/132 KV GRAN PARANÁ

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

1 Limpieza de la traza, relevamiento, replanteo y permisos km 22,15 2.1 Fundaciones monobloque de hormigón simple m³ 1378,13 2.2 Fundaciones monobloque con zapata de hormigón armado m³ 691,31 3.1 Estructura de Alineación urbana doble terna (AUDT) Cjto 127 3.2 Estructura de Alineación urbana doble terna (AUDT+1) Cjto 23 3.3 Estructura de Alineación urbana doble terna (AUDT+2) Cjto 17 3.4 Estructura de Alineación urbana doble terna (AUDT+3) Cjto 6 3.5 Estructura de Alineación urbana doble terna (AUDT+4) Cjto 1 3.6 Estructura de Alineación urbana especial doble terna (AUEDT) Cjto 4 3.7 Estructura de Alineación doble terna (ADT) Cjto 2 3.8 Estructura de alineación urbana (AU) Cjto 16 3.9 Estructura de alineación urbana +2 (AU+2) Cjto 1

3.10 Estructura terminal doble terna frene a portico ET Gran Pná (T-Portico) Cjto 2 3.11 Estructura de retención angular doble terna 90º (RADT90º) Cjto 3 3.12 Estructura de retención angular doble terna 90º + 1 (RADT90º+1) Cjto 1 3.13 Estructura de retención angular especial doble terna 90º (RAEDT90º) Cjto 1 3.14 Estructura de retención angular especial doble terna 42º (RAEDT42º) Cjto 1 3.15 Estructura de retención recta doble terna +3 (RRDT+3) Cjto 1 3.16 Estructura de retención recta especial doble terna +1 (RREDT+1) Cjto 1 3.17 Estructura de retención recta doble terna cruce de ferrocarril (RRDTCF) Cjto 2 3.18 Estructura de retención angular urbana 90º (RAU90º) Cjto 2 3.19 Estructura de retención angular urbana 85º (RAU85º) Cjto 1 3.20 Estructura retención angular simple terna 17º (RA-ST 17º) Cjto 1 3.21 Estructura terminal simple terna El Pingo “T-ST EP Cjto 1 3.22 Estructura terminal simple terna en ET Paraná Norte “T-ST PN Cjto 1

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANT

4.1 Estructura metálica retención angular doble terna 90º (RAMDT90º) Cjto 6 4.2 Estructura metálica retención angular doble terna 90º+2 (RAMDT90º+2) Cjto 1 4.3 Estructura metálica retención recta doble terna +4 (RRMDT+4) Cjto 1 4.4 Estructura metálica terminal urbana doble terna (TUMDT) Cjto 1 4.5 Estructura metálica terminal especial doble terna (TEMDT) Cjto 1 5.1 Conductor de aluminio/acero de 300/50 mm2 km 126,735 5.2 Cable de guardia OPGW 24 FO km 20,74 5.3 Cable de fibra óptica ADSS km 41,85 5,4 CANALIZACIÓN SUBTERRANEA PARA CABLES ADSS km 1,36 5.5 Cable de guardia de acero 50 mm2 km 1,20 6.1 Cadena de retención doble para 132 kV Cjto 321 6.2 Aislador poliméricos de alineación tipo line pos Cjto 1143 7.1 Puesta a tierra de estructura simple Cjto 207 7.2 Puesta a tierra de estructura doble Cjto 8 7.3 Puesta a tierra de estructura triple Cjto 10 7.4 Puesta a tierra de alambrados Global 1 8.1 Adecuación de líneas de MT, BT y teléfonía Global 1 8.2 Subterranización de línea MT 33 kV Global 1 8.3 Desplazamiento de líneas de MT 13,2 kV Global 1 8.4 Desmontaje tramos de LAT Pná Norte - El pingo y LAT Pná Norte - Crespo

LAT Provisoria

Global 1 8.5 Cjto 2 9.1 Identificación y señalización de estructuras Global 1 9.2 Ensayos y puesta en servicio Global 1 9.3 Documentación conforme a obra Global 1

Documents

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1/13 BID …...2018/04/01 · Parte 1 - Sección I 6 dentro del proceso de adquisiciones o la ejecución de un contrato financiado por el Banco,