22
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. ESP SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS VT SPUO 3000000922 VICEPRESIDENCIA DE TRANSMISIÓN Servicios de Operación y Mantenimiento en la Infraestructura de Subestaciones de 115 y 230 kV Bogotá D.C., Junio de 2013

Mantenimiento Subestaciones - Terminos Solicitud Publica ... filesubestaciones de 115 y 230 kv ... especificaciones del servicio de mantenimiento y operaciÓn de subestaciones 22 1

  • Upload
    vohanh

  • View
    228

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Mantenimiento Subestaciones - Terminos Solicitud Publica ... filesubestaciones de 115 y 230 kv ... especificaciones del servicio de mantenimiento y operaciÓn de subestaciones 22 1

 

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. ESP

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS VT SPUO 3000000922

VICEPRESIDENCIA DE TRANSMISIÓN

Servicios de Operación y Mantenimiento en la Infraestructura de Subestaciones de 115 y 230 kV

Bogotá D.C., Junio de 2013

Page 2: Mantenimiento Subestaciones - Terminos Solicitud Publica ... filesubestaciones de 115 y 230 kv ... especificaciones del servicio de mantenimiento y operaciÓn de subestaciones 22 1

Solicitud  Pública  de  Ofertas  No.  300000922  

EMPRESA  DE  ENERGÍA  DE  BOGOTÁ  S.A.  ESP                                                                                                                 Página  2  de  22  

 

TABLA DE CONTENIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SECCIÓN I – INTRUCCIONES GENERALES Y REQUISITOS 4

1. DEFINICIONES: 4

2. OBJETO: LA EMPRESA 5

3. ALCANCE DE LA OFERTA: 5

4. NATURALEZA DE LA SOLICITUD: 6

5. RÉGIMEN JURÍDICO: 6

6. LOS OFERENTES: 7

7. IDIOMA: 9

8. CAUSALES DE INHABILIDAD, IMPEDIMENTO O INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR CON LA EMPRESA: 9

9. MANIFESTACIONES DE LOS OFERENTES: 9

10. LOS SUBCONTRATISTAS: 10

11. VISITA TÉCNICA: 10

12. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 11

13. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 12

14. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 13

15. PRORROGA DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 13

16. DIRECCIÓN PARA LA CORRESPONDENCIA 13

17. ACLARACIONES Y MODIFICACIONES 13

18. DESVIACIONES Y EXCEPCIONES 14

19. OFERTAS ALTERNATIVAS 14

20. MODALIDAD DE COTIZACIÓN 14

21. CAUSALES DE RECHAZO 15

22. VALIDEZ DE LA OFERTA 16

23. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: El OFERENTE 16

Page 3: Mantenimiento Subestaciones - Terminos Solicitud Publica ... filesubestaciones de 115 y 230 kv ... especificaciones del servicio de mantenimiento y operaciÓn de subestaciones 22 1

Solicitud  Pública  de  Ofertas  No.  300000922  

EMPRESA  DE  ENERGÍA  DE  BOGOTÁ  S.A.  ESP                                                                                                                 Página  3  de  22  

 

24. RESERVAS ESPECIALES 16

25. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 16

26. RESERVAS ESPECIALES 21

27. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 21

28. PROCEDIMIENTO PARA ESCOGER CONTRATISTA 21

SECCIÓN II – ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE SUBESTACIONES 22

1. ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 22

2. PROCEDIMIENTO PARA LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO 25

3. PERSONAL Y RECURSOS REQUERIDOS 32

4. RECURSOS ADICIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MAYOR O ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LAS SUBESTACIONES O INSTALACIONES DE LA EEB 36

5. PERSONAL 41

6. HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE PRUEBA E INSTRUMENTOS DE MEDIDA. 48

7. VEHÍCULOS Y TRANSPORTE AÉREO 49

8. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 51

9. SEGUIMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS 56

10. PRECIOS COTIZADOS 56

11. PRUEBAS 57

12. OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA 57

13. NORMAS GENERALES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 58

14. CONSIGNACIÓN DE EQUIPOS Y PENALIZACIONES 63

15. NORMAS GENERALES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION: 65

16. OTRAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 68

17. METODOLOGÍA 70

SECCIÓN III - CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 71

1. GENERALIDADES 71

2. METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 71

Page 4: Mantenimiento Subestaciones - Terminos Solicitud Publica ... filesubestaciones de 115 y 230 kv ... especificaciones del servicio de mantenimiento y operaciÓn de subestaciones 22 1

Solicitud  Pública  de  Ofertas  No.  300000922  

EMPRESA  DE  ENERGÍA  DE  BOGOTÁ  S.A.  ESP                                                                                                                 Página  4  de  22  

 

3. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 71

SECCIÓN IV - PRESENTACIÓN Y FORMULARIOS DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 88

OFERTA TECNICA 89

1. CARTA DE PRESENTACIÓN 89

2. RESUMEN DE LA OFERTA 92

3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 93

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL OFERENTE 94

DESCRIPCIÓN DE LA FIRMA OFERENTE 94

5. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPRESENTANTE 96

6. CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 98

7. ESTADOS FINANCIEROS DEL OFERENTE 99

8. DEMANDAS, MULTAS Y/O SANCIONES 100

9. FORMULARIOS DE LA OFERTA TÉCNICA 101

10. DESVIACIONES, EXCEPCIONES Y/O ACLARACIONES 104

11. ANEXOS DE LA PROPUESTA 105

12. DECLARACIÓN DEL OFERENTE 106

13. COMPROMISO DE CONFIABILIDAD 107

OFERTA ECONÓMICA 109

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA OFERTA ECONÓMICA 109

2. FORMULARIOS DE LA OFERTA ECONÓMICA 110

3. OFERTA ALTERNATIVA ECONÓMICA 111

4. DESVIACIONES Y/O ACLARACIONES DE LA OFERTA ECONOMICA 112

5. ANEXOS A LA OFERTA ECONÓMICA 113

SECCIÓN V – MODELO DE MINUTA 114

ANEXO I – PERFILES PERSONAL ADICIONAL 135

Page 5: Mantenimiento Subestaciones - Terminos Solicitud Publica ... filesubestaciones de 115 y 230 kv ... especificaciones del servicio de mantenimiento y operaciÓn de subestaciones 22 1

Solicitud  Pública  de  Ofertas  No.  300000922  

EMPRESA  DE  ENERGÍA  DE  BOGOTÁ  S.A.  ESP                                                                                                                 Página  5  de  22  

 

 

 

SECCIÓN I – INTRUCCIONES GENERALES Y REQUISITOS

1. DEFINICIONES: Los siguientes términos, tendrán para efectos de este DOCUMENTO, el significado que se define a continuación:

1.1. CONSORCIO: Asociación de dos (2) o más personas naturales y/o jurídicas que presentan oferta de manera conjunta respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la OFERTA y del CONTRATO. Las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la OFERTA y del CONTRATO, afectarán a todos los miembros que lo conforman.

1.2. CONTRATISTA: Calidad del OFERENTE seleccionado una vez suscribe el

CONTRATO.

1.3. CONTRATO: Acuerdo perfeccionado como producto del PROCESO.

1.4. DOCUMENTO: Se refiere al documento de solicitud de ofertas, sus adendas y demás comunicaciones que produzca LA EMPRESA en desarrollo del PROCESO.

1.5. EMPRESA: Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP.

1.6. OFERTA: Propuesta presentada por el OFERENTE en atención a la solicitud

contenida en el DOCUMENTO.

1.7. OFERENTE: Personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que presenten oferta de manera individual o conjunta mediante consorcio, o cualquier otra forma de asociación habilitada para presentar OFERTAS y aceptada por LA EMPRESA para este PROCESO.

1.8. PROCESO: Etapas previstas en EL DOCUMENTO DE SOLICITUD para la

selección de un OFERENTE, incluidos los trámites contractuales internos de LA EMPRESA.

1.9. UNIÓN TEMPORAL: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan

una misma propuesta para la selección del CONTRATISTA de la oferta, celebración y ejecución de un contrato respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de las propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la Unión Temporal

Page 6: Mantenimiento Subestaciones - Terminos Solicitud Publica ... filesubestaciones de 115 y 230 kv ... especificaciones del servicio de mantenimiento y operaciÓn de subestaciones 22 1

Solicitud  Pública  de  Ofertas  No.  300000922  

EMPRESA  DE  ENERGÍA  DE  BOGOTÁ  S.A.  ESP                                                                                                                 Página  6  de  22  

 

2. OBJETO: LA EMPRESA se encuentra interesada en recibir OFERTAS comerciales para contratar, por el sistema de precios unitarios, la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo y la atención de emergencias en la infraestructura de subestaciones de 115 Y 230 kV. de LA EMPRESA, de conformidad con las presentes instrucciones y especificaciones técnicas, señaladas en la SECCIÓN II de este documento.

3. ALCANCE DE LA OFERTA: La descripción detallada del contenido que debe incluir LA OFERTA se encuentra en la sección II del DOCUMENTO.

4. NATURALEZA DE LA SOLICITUD: LA SOLICITUD y EL PROCESO no constituyen

oferta comercial ni obligan a LA EMPRESA a aceptar LAS OFERTAS recibidas ni a suscribir contratos con LOS OFERENTES.

5. RÉGIMEN JURÍDICO: LA SOLICITUD, EL PROCESO, LA OFERTA y EL

CONTRATO, se rigen por el Estatuto de Contratación y el Manual de Interventoría de LA EMPRESA, los Códigos Civil y de Comercio, así como por las disposiciones especiales que les sean aplicables por la naturaleza de la actividad de LA EMPRESA.

LOS OFERENTES, deberán someterse a las leyes colombianas vigentes durante EL PROCESO y la ejecución del CONTRATO, en los aspectos laborales, de ingeniería, tributarios, cambiarios, de industria y comercio, de importación y exportación, de transportes, construcción, ambientales, de seguridad y de salud ocupacional y en general en la legislación que le sea aplicable, en relación con las actividades ejecutadas en Colombia. LA OFERTA presentada por LOS OFERENTES, se regirá por los términos del artículo 845 y siguientes del Código de Comercio Colombiano y demás normas concordantes.

6. LOS OFERENTES: Podrán presentar oferta todas las personas jurídicas nacionales, consorcios que cumplan con los requisitos establecidos en la solicitud, para el efecto deberán acreditar su existencia y capacidad así:

6.1. Personas jurídicas:

6.1.1. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras con sucursal en Colombia deberán acreditar su existencia y representación legal con el certificado expedido por la cámara de comercio correspondiente cuya expedición a la fecha de presentación de LA OFERTA no podrá ser superior un (01) mes. Así mismo debe acreditar que su duración no será inferior al plazo de ejecución de LA OFERTA o CONTRATO, más la vigencia de la garantía de mayor duración pactada en EL CONTRATO. No se evaluarán las OFERTAS presentadas por personas jurídicas que se encuentren incursas en liquidación. Solamente se evaluarán las OFERTAS presentadas por personas jurídicas en causal de disolución, cuando se certifique el órgano de administración competente ha decidido enervar la causa de disolución estando dentro del término previsto en el Código de

Page 7: Mantenimiento Subestaciones - Terminos Solicitud Publica ... filesubestaciones de 115 y 230 kv ... especificaciones del servicio de mantenimiento y operaciÓn de subestaciones 22 1

Solicitud  Pública  de  Ofertas  No.  300000922  

EMPRESA  DE  ENERGÍA  DE  BOGOTÁ  S.A.  ESP                                                                                                                 Página  7  de  22  

 

Comercio para ello, y siempre que tal causal se enerve definitivamente antes de la firma del CONTRATO. En caso de ser necesario de acuerdo con los estatutos sociales vigentes, debe acreditar la autorización al representante legal por parte de Junta Directiva, Asamblea, Junta de Socios u órgano competente, según corresponda para comprometer a la sociedad por el valor de LA OFERTA y del CONTRATO. El acta de autorización correspondiente deberá estar debidamente asentada en los libros de actas, y la copia aportada deberá ser autorizada por el secretario o por el representante de la sociedad. En el evento de estar próximo el vencimiento de la duración de la sociedad indique si se encuentra en trámite alguna extensión y señale el estado en que se encuentra.

6.1.2. Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia deberán aportar los documentos que acrediten la existencia y la personería de sus representantes, de acuerdo con las leyes de su país de origen, debidamente legalizados (Resolución 2201 de 1997 del Ministerio de Relaciones Exteriores, o la norma que la modifique o sustituya) o apostillado (Ley 455 de 1998, o la norma que la modifique o sustituya). Dichos documentos no podrán tener una vigencia mayor a 3 meses para la fecha de la presentación de la oferta. Los OFERENTES podrán presentar su oferta directamente, o por intermedio de apoderado o representante, en cuyo caso lo deberán acreditar con el documento correspondiente la calidad de su apoderado y/o representante, debidamente existente o constituido con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para representarlas judicial o extrajudicialmente. Las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia deberán constituir una sucursal en el país, de acuerdo con lo exigido por el artículo 471 del Código de Comercio, cuando las actividades que pretenda desarrollar para LA EMPRESA sean consideradas permanentes, al tenor de lo dispuesto en el artículo 474 del Código de Comercio. Los OFERENTES extranjeros deberán informarse por sí mismos sobre los requisitos legales para operar en Colombia y estar preparados para llevar a cabo los trámites necesarios para cumplir estos requisitos. De igual forma deben informarse sobre el régimen vigente en Colombia para el cambio de moneda y sobre las disposiciones legales concernientes a la importación de capitales, exportación de utilidades, impuestos, etc.

6.2. Consorcios:

El consorcio debe acreditar dicha condición mediante documento escrito que deberá contener los siguientes requisitos:

Page 8: Mantenimiento Subestaciones - Terminos Solicitud Publica ... filesubestaciones de 115 y 230 kv ... especificaciones del servicio de mantenimiento y operaciÓn de subestaciones 22 1

Solicitud  Pública  de  Ofertas  No.  300000922  

EMPRESA  DE  ENERGÍA  DE  BOGOTÁ  S.A.  ESP                                                                                                                 Página  8  de  22  

 

6.2.1. La denominación o razón social de las personas integrantes de la asociación.

6.2.2. Porcentaje de participación. 6.2.3. Las obligaciones a cargo de cada uno de los asociados en la ejecución de

lo ofrecido. 6.2.4. La designación de la persona que, para todos los efectos, representará a la

forma asociativa, con facultades amplias y suficientes para obligar a todos los integrantes de la misma en la negociación de la oferta, y ejecución de lo ofrecido, y para la representación judicial o extrajudicial. El representante designado deberá manifestar expresamente su aceptación.

6.2.5. Los integrantes del Consorcio deben declararse solidariamente responsables por todas las obligaciones surgidas con ocasión de la expedición del contrato.

6.2.6. Las personas que integran el consorcio deben cumplir individualmente con los requisitos jurídicos y acompañar los documentos requeridos sobre existencia, capacidad y representación legal. Además, deben acreditar individual o conjuntamente los demás requisitos técnicos y financieros establecidos en esta Solicitud.

6.2.7. En caso de aceptación de la oferta, todos los integrantes del consorcio deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores, previo a la suscripción del contrato.

6.2.8. Las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la oferta y de los contratos mencionados, afectarán a todos los miembros que conformen el consorcio, en forma solidaria. -

6.2.9. La duración del consorcio deberá ser, por el plazo del contrato más la vigencia de la garantía de mayor duración pactada en el contrato.

Los integrantes del Consorcio no podrán ceder entre ellos su participación en la asociación ni modificar su alcance sin el previo consentimiento de LA EMPRESA, situación que deberá constar en el contrato de Consorcio..

7. IDIOMA: El idioma oficial del PROCESO, EL CONTRATO y la totalidad de las comunicaciones en desarrollo de los mismos es el español. LA EMPRESA autorizará expresamente la presentación de documentos en idioma diferente. La información técnica a que hace referencia la Sección II de este documento relativa a catálogos, diagramas, manuales, especificaciones técnicas, información de equipo, se puede presentar en inglés.

8. CAUSALES DE INHABILIDAD, IMPEDIMENTO O INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR CON LA EMPRESA: En ningún caso LA EMPRESA aceptará OFERTAS ni suscribirá CONTRATOS con personas que se encuentren incursas en las causales de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento establecidas en la ley, el Estatuto de Contratación de LA EMPRESA y en el Código de Buen Gobierno de LA EMPRESA. Los OFERENTES no podrán hacer uso de información privilegiada, acto de competencia desleal o conflicto de interés de acuerdo con lo establecido en la Ley y en el Código de Buen Gobierno de LA EMPRESA.

Page 9: Mantenimiento Subestaciones - Terminos Solicitud Publica ... filesubestaciones de 115 y 230 kv ... especificaciones del servicio de mantenimiento y operaciÓn de subestaciones 22 1

Solicitud  Pública  de  Ofertas  No.  300000922  

EMPRESA  DE  ENERGÍA  DE  BOGOTÁ  S.A.  ESP                                                                                                                 Página  9  de  22  

 

Si al OFERENTE le sobreviniere alguna de las inhabilidades, incompatibilidades o impedimentos establecidos en la Ley o en el Estatuto de Contratación el Código de Buen Gobierno de LA EMPRESA (los cuales manifiesta conocer y los encuentran publicados en la página web de LA EMPRESA www.eeb.com.co), deberá renunciar a los derechos surgidos de su participación en el proceso de selección de la Solicitud.

9. MANIFESTACIONES DE LOS OFERENTES: Será obligación de los OFERENTES la manifestación expresa y por escrito en LA OFERTA sobre:

9.1. No encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, o incompatibilidad que le impidan contratar con LA EMPRESA.

9.2. No haber hecho uso de información privilegiada, o incurrido en un acto de competencia desleal o conflicto de interés de acuerdo con lo establecido en la Ley y/o en los Estatutos o Código de Buen Gobierno de LA EMPRESA.

9.3. No encontrarse en insolvencia o en quiebra (por las personas naturales) o incursas en liquidación (para personas jurídicas).

9.4. De igual manera deberá manifestar que la firma no está impedida para contratar con LA EMPRESA por situaciones de relaciones comerciales o de parentesco con quienes ostentan la calidad de administradores de LA EMPRESA.

9.5. Los procesos judiciales en curso en los cuales se encuentre calidad de demandante o demandado respecto de alguna de las empresas que conforman el Grupo Energía de Bogotá (entre otras, LA EMPRESA de Energía de Bogotá S.A. ESP, - EEB S.A ESP, Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP- TGI S.A ESP- Distribuidora Eléctrica de Cundinamarca S.A. ESP – DECSA S.A ESP, Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. ESP – EEC S.A ESP, Transportadora de Energía de Centroamérica S.A.- TRECSA, CONTUGAS S.A.C y Gas Natural de Lima y Callao - CALIDDA y EEB Ingeniería y Servicios S.A. Y las demás Empresas que conformen el Grupo y que se encuentren publicadas en la página web de LA EMPRESA y la Fundación).

9.6. Los incumplimientos o sanciones que le hayan sido impuestos o declarados judicial y administrativamente con ocasión de su actividad contractual en los últimos cinco (5) años.

9.7. No encontrarse en las listas OFAC (CLINTON) y ONU ; así mismo debe manifestar, en caso de tratarse de personas jurídicas, que sus miembros de junta directiva o junta de socios, sus representantes legales o revisor fiscal, tampoco se encuentren en dichas listas.

La existencia de procesos judiciales en curso en los cuales se encuentre EL OFERENTE en calidad de demandante o demandado respecto de alguna de las empresas del Grupo Energía de Bogotá, así como los incumplimientos declarados y las sanciones impuestas (diferentes a las caducidades) serán objeto de evaluación, pero por sí mismas no impedirán la celebración del CONTRATO. De acuerdo con lo anterior, LA EMPRESA se reserva el derecho de suscribir o no el CONTRATO correspondiente.

Page 10: Mantenimiento Subestaciones - Terminos Solicitud Publica ... filesubestaciones de 115 y 230 kv ... especificaciones del servicio de mantenimiento y operaciÓn de subestaciones 22 1

Solicitud  Pública  de  Ofertas  No.  300000922  

EMPRESA  DE  ENERGÍA  DE  BOGOTÁ  S.A.  ESP                                                                                                                 Página  10  de  22  

 

10. LOS SUBCONTRATISTAS: Si EL OFERENTE desea subcontratar la ejecución de alguna de las actividades o trabajos propios del CONTRATO, deberá consignar en LA OFERTA la actividad o trabajo que subcontrataría y la información general o básica de los subcontratistas.

El OFERENTE no podrá subcontratar ninguna de las actividades o trabajos previstos en el alcance del DOCUMENTO, sin la autorización previa y expresa de LA EMPRESA. La autorización para subcontratar, en ningún caso exonera de responsabilidad al OFERENTE. El OFERENTE será contractualmente responsable por la totalidad de las actividades previstas en EL CONTRATO y será el único responsable por los subcontratos. Entre los subcontratistas y LA EMPRESA no existirá ningún vínculo de carácter contractual o laboral. Los subcontratistas aceptados por LA EMPRESA, sólo podrán ser modificados por EL OFERENTE previo consentimiento por escrito de la misma.

EL CONTRATISTA deberá proceder a terminar el subcontrato si en el curso del trabajo LA EMPRESA encuentra que el subcontratista es incompetente o inconveniente para los intereses de LA EMPRESA y deberá adelantar todas las acciones necesarias para continuar con los trabajos para el cumplimiento del plazo del contrato, en caso de requerirse una nueva subcontratación, ésta deberá ser previamente aprobada por LA EMPRESA.

11. VISITA TÉCNICA: LA EMPRESA realizará una visita técnica de carácter obligatorio a algunos de los sitios donde deberán adelantarse los trabajos. La visita se llevará a cabo los días 1 al 5 de Julio de 2013. El sitio de encuentro el día 1 de Julio será en la sede del grupo de Energía de Bogotá Carrera 9 No. 73-44 a las 08:00 a.m., y desde allí se iniciará el recorrido de la visita. La visita deberá ser realizada por cuenta y riesgo de los Oferentes, los costos asociados a transporte, alojamiento, manutención y los riesgos inherentes a las mismas estarán a su cargo. Los sitios a visitar corresponden a las Subestaciones Circo, Tunal, San Mateo, El Paraíso, La Guaca, La Mesa, Balsillas, Noroeste y Guavio. Las ubicaciones de estas subestaciones se encuentran en la Sección II de la Solicitud de Ofertas

El OFERENTE podrá realizar, a su costo y riesgo, las visitas adicionales que considere necesarias. Los costos asociados a transporte, alojamiento, manutención y los riesgos inherentes a las mismas estarán a su cargo.

El OFERENTE deberá informar a LA EMPRESA de forma escrita con un mínimo de tres (3) días calendario de anticipación a la fecha en la cual se llevará acabo la visita, la identificación del personal que asistirá a la visita así como la del vehículo que será utilizado por el OFERENTE.

Page 11: Mantenimiento Subestaciones - Terminos Solicitud Publica ... filesubestaciones de 115 y 230 kv ... especificaciones del servicio de mantenimiento y operaciÓn de subestaciones 22 1

Solicitud  Pública  de  Ofertas  No.  300000922  

EMPRESA  DE  ENERGÍA  DE  BOGOTÁ  S.A.  ESP                                                                                                                 Página  11  de  22  

 

El objetivo de la visita es que el OFERENTE se informe completamente sobre todas las condiciones topográficas, ambientales, de acceso, de suministro y de transporte de materiales, y sobre todas las demás condiciones que puedan influir o afectar el trabajo, su costo y duración, y, en general, sobre todas las condiciones del sitio que puedan afectar o influir en la ejecución de los trabajos y en su OFERTA. El OFERENTE en la preparación de la OFERTA debe tener en cuenta las condiciones de las zonas donde se encuentran ubicados las subestaciones. Adicionalmente, deben considerar todas aquellas circunstancias que se deriven de las investigaciones que adelanten por su cuenta con organismos idóneos tales como el IDEAM, el IGAC, el Ministerio de Defensa, las corporaciones autónomas, los municipios, etc. y especialmente las condiciones sociopolíticas de la zona. Cualquier perjuicio o daño sufrido por los asistentes en el lugar de visita, o causado por ellos será asumido exclusivamente por el OFERENTE.

12. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA: Dentro de los “ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA OFERTA” deberá adjuntarse el original de la garantía de seriedad.

En LAS OFERTAS, LOS OFERENTES deberá constituir a su costa y a favor de “Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. NIT 899.999.082-3.”, cualquiera de las siguientes garantías 1. Póliza de seguros 2. Fiducia Mercantil en Garantía 3. Garantía Bancaria, para responder por la seriedad de LA OFERTA por una cuantía del 10% del valor de la oferta y con una vigencia de 120 días calendario contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo para presentar LAS OFERTAS, acompañada en el caso de la póliza de seguros del recibo de pago de la prima correspondiente.

El emisor de cualquiera de las garantías anteriormente mencionadas, deberá ser una empresa reconocida internacional o nacionalmente y estar legalmente autorizado para funcionar en Colombia.

En todo caso, el OFERENTE seleccionado se comprometerá a mantener la garantía vigente hasta que se constituya y apruebe la garantía de cumplimiento del CONTRATO.

En el evento en que la garantía de seriedad de LA OFERTA sea una póliza de seguro, deberá ser otorgada y suscrita por el tomador o afianzado en formato “A favor de Empresas de Servicios Públicos ESP”.

Si la oferta es presentada por un consorcio, en la garantía de seriedad debe figurar como tomador, las personas integrantes del mismo.

Los gastos que demande la expedición de esta garantía correrán por cuenta del OFERENTE.

13. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Las secciones técnica y económica de LA OFERTA se presentarán en original y una (1) copia física y una copia en medio magnética, en sobres separados.

Page 12: Mantenimiento Subestaciones - Terminos Solicitud Publica ... filesubestaciones de 115 y 230 kv ... especificaciones del servicio de mantenimiento y operaciÓn de subestaciones 22 1

Solicitud  Pública  de  Ofertas  No.  300000922  

EMPRESA  DE  ENERGÍA  DE  BOGOTÁ  S.A.  ESP                                                                                                                 Página  12  de  22  

 

La copia incluirá toda la información de la propuesta original. En caso de discrepancias entre la copia y el original de LAS OFERTAS, primará esta última sobre aquella.

13.1. Cada sobre debe estar cerrado y rotulado de la siguiente forma:

13.1.1. Nombre y número de la solicitud de OFERTAS. 13.1.2. Nombre del OFERENTE y NIT. 13.1.3. Identificación del contenido del sobre.

Todos los sobres deberán contener los documentos relacionados en la sección IV - Presentación y Formularios incluyendo las copias en medio magnético, en CD, de los archivos en Word y Excel de todos los formularios de la oferta.

13.2. El sobre marcado “ORIGINAL OFERTA TÉCNICA” deberá contener debidamente foliados:

13.2.1. La carta de presentación suscrita por el representante legal o apoderado, facultados para comprometer al OFERENTE.

13.2.2. LA OFERTA técnica y los anexos en ella relacionados. 13.2.3. Documentos que acrediten la existencia y representación legal del

OFERENTE y de sus integrantes. 13.2.4. Documentos que acrediten la información financiera y técnica descrita en

esta SOLICITUD. 13.2.5. La información que EL OFERENTE desee incluir.

13.3. El sobre marcado “ORIGINAL OFERTA ECONÓMICA” deberá contener debidamente foliados:

13.3.1. El original completo de LA OFERTA económica. 13.3.2. La garantía de seriedad de LA OFERTA y el recibo de pago de la prima

respectiva.

14. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: LOS OFERENTES entregarán LAS OFERTAS en la ventanilla de correspondencia de LA EMPRESA, localizada en la carrera 9 No. 73-44 piso 1 de la ciudad de Bogotá D.C., a más tardar el día 25 de Julio de 2013 a las 14:00 horas, de lo cual se dejará constancia con el sello del reloj de recibo de correspondencia de LA EMPRESA. Las OFERTAS presentadas fuera de la hora aquí establecida no serán evaluadas.

15. PRORROGA DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Los plazos fijados en LA SOLICITUD podrán ser prorrogados por LA EMPRESA antes del vencimiento, lo cual deberá informarse por medio escrito mínimo cinco (5) días hábiles en Colombia antes de la fecha máxima establecida para la presentación de ofertas.

Page 13: Mantenimiento Subestaciones - Terminos Solicitud Publica ... filesubestaciones de 115 y 230 kv ... especificaciones del servicio de mantenimiento y operaciÓn de subestaciones 22 1

Solicitud  Pública  de  Ofertas  No.  300000922  

EMPRESA  DE  ENERGÍA  DE  BOGOTÁ  S.A.  ESP                                                                                                                 Página  13  de  22  

 

16. DIRECCIÓN PARA LA CORRESPONDENCIA: Toda la correspondencia relativa al PROCESO deberá dirigirse de la siguiente manera:

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. ESP. VICEPRESIDENCIA DE TRANSMISION Solicitud Pública de Ofertas 3000000922 Dirección: carrera 9 No. 73-44 primer piso Ciudad: Bogotá Correo Electrónico: [email protected], [email protected] Fax: (57 1) 3268010

17. ACLARACIONES Y MODIFICACIONES: Si existen dudas sobre el contenido y alcance del DOCUMENTO o se encuentran incongruencias, errores u omisiones o si se requiere la modificación en el mismo, se deberá hacer la correspondiente petición de aclaración, por escrito a LA EMPRESA cinco (5) días hábiles en Colombia, antes del plazo previsto para presentar LAS OFERTAS.

LA EMPRESA contestará todas las solicitudes por medio escrito, la serie de preguntas y respuestas se publicarán en la página web de LA EMPRESA. LA EMPRESA no atenderá consultas personales ni telefónicas. No se responderán las consultas que sean formuladas fuera del plazo arriba mencionado, salvo que LA EMPRESA lo considere pertinentes. Durante el periodo de evaluación de LAS OFERTAS y por medio de comunicación escrita, LA EMPRESA podrá solicitar aclaraciones o precisiones a LAS OFERTAS presentadas o el envío de documentos complementarios. LA EMPRESA aceptará las respuestas siempre y cuando las mismas no impliquen modificaciones o adiciones a LA OFERTA inicial. Si por decisión de LA EMPRESA o por resultado de la serie de preguntas o respuestas fuera necesario aclarar el presente documento de solicitud de ofertas, LA EMPRESA expedirá mediante adenda escrita las modificaciones pertinentes y prorrogará los plazos de la solicitud, si es necesario.

18. DESVIACIONES Y EXCEPCIONES: LA EMPRESA se reserva el derecho de aceptar o rechazar, total o parcialmente, las desviaciones o excepciones de LAS OFERTAS que hayan sido o no declaradas por EL OFERENTE y solamente se consideraran las desviaciones y excepciones contenidas en el formulario respectivo de LA OFERTA según la metodología prevista en el presente documento.

Si LA EMPRESA guarda silencio, se entiende que las mismas se han rechazado.

Page 14: Mantenimiento Subestaciones - Terminos Solicitud Publica ... filesubestaciones de 115 y 230 kv ... especificaciones del servicio de mantenimiento y operaciÓn de subestaciones 22 1

Solicitud  Pública  de  Ofertas  No.  300000922  

EMPRESA  DE  ENERGÍA  DE  BOGOTÁ  S.A.  ESP                                                                                                                 Página  14  de  22  

 

19. OFERTAS ALTERNATIVAS: LOS OFERENTES podrán ofrecer adicionalmente bienes y/o servicios con especificaciones técnicas o calidades similares a las exigidas por LA EMPRESA y presentar alternativas a las condiciones contenidas en LA SOLICITUD, siempre que justifiquen su propuesta y la misma sea calificada como idónea por LA EMPRESA.

LA EMPRESA se reserva el derecho de aceptar la(s) ofertas alternativas, siempre y cuando el oferente cumpla con los requisitos exigidos de la OFERTA básica, es decir la solicitada con el presente documento. Las ofertas alternativas deberán estar debidamente sustentadas en cuanto a las ventajas que representan. Los aspectos económicos de la oferta alternativa se presentarán en sobre separado del de los aspectos económicos de la oferta básica.

20. MODALIDAD DE COTIZACIÓN: Los precios se cotizarán en pesos colombianos.

Los precios ofertados en esta Solicitud de Ofertas son precios unitarios, en firme para la ejecución del CONTRATO.

El Oferente deberá formular su Oferta, teniendo en cuenta que el precio unitario abarca el pago del servicio de conformidad con las especificaciones contratadas.

El ítem de pago corresponderá a los bienes y/o servicios efectivamente ejecutados por EL CONTRATISTA y autorizadas y recibidas a satisfacción por parte de LA EMPRESA.

El OFERENTE debe tener en cuenta que en el momento de la colocación del contrato, LA EMPRESA podrá aumentar disminuir las cantidades bajo las mismas condiciones de pago y plazo de entrega de la oferta. Los oferentes deben en la elaboración de sus propuestas, tener en cuenta este hecho a fin de que puedan ofertar cantidades que realmente están en capacidad de suministrar, incluido un posible aumento o reducción de hasta el diez por ciento (10%).

Para efectos de evaluación de las OFERTAS, si se omite el precio de un determinado ítem y el mismo no se puede calcular con los datos contenidos en la OFERTA, se tomará el precio más alto que hayan ofrecido los demás Oferentes. Lo anterior, no implicará en ningún caso que para la firma y ejecución del contrato se incrementen los precios totales fijados por el Oferente en su oferta.

LA EMPRESA pagará al CONTRATISTA el valor total del CONTRATO por la completa ejecución del mismo, en los términos en que se haya pactado.

El valor señalado en la OFERTA será el único pago que haga LA EMPRESA al CONTRATISTA y por lo tanto, cubre todos los costos necesarios para cumplir con el objeto del contrato, incluyendo cualquier imprevisto que pudiera presentarse.

En LA OFERTA, EL OFERENTE deberá discriminar el IVA, de no discriminarse se entenderá incluido.

Page 15: Mantenimiento Subestaciones - Terminos Solicitud Publica ... filesubestaciones de 115 y 230 kv ... especificaciones del servicio de mantenimiento y operaciÓn de subestaciones 22 1

Solicitud  Pública  de  Ofertas  No.  300000922  

EMPRESA  DE  ENERGÍA  DE  BOGOTÁ  S.A.  ESP                                                                                                                 Página  15  de  22  

 

En el evento en que LA OFERTA sea presentada en dólares, se hará el cálculo en moneda legal colombiana según la TRM del día de la presentación de la misma para efectos de realizar la comparación económica de las OFERTAS.

21. CAUSALES DE RECHAZO: Son causales para que una OFERTA no sea

considerada por LA EMPRESA:

21.1. Que EL OFERENTE se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento previstas por la Ley o el Estatuto de Contratación de LA EMPRESA, así mismo que EL OFERENTE, los miembros de Junta Directiva o Junta de Socios, los representantes legales o el Revisor Fiscal se encuentren incluidos en las listas OFAC (CLINTON) o ONU.

21.2. Que se haya comprobado que el OFERENTE usó información privilegiada, o que incurrió en un acto de competencia desleal o conflicto de interés de acuerdo con lo establecido en la Ley y/o en los Estatutos o Código de Buen Gobierno de LA EMPRESA.

21.3. Que la carta de presentación de la OFERTA no se presente o no se encuentre suscrita por el representante legal o apoderado, facultados previamente para comprometer al OFERENTE.

21.4. Que no se anexe la garantía de seriedad de LA OFERTA o que la misma presente defectos que EL OFERENTE no corrija dentro del plazo previsto para ello por LA EMPRESA.

21.5. Que LA OFERTA se presente en un lugar diferente al determinado por la solicitud de OFERTAS o extemporáneamente.

21.6. Que LA OFERTA presente deficiencias que no puedan ser aclaradas y que impidan su comparación.

21.7. Que EL OFERENTE no subsane las observaciones realizadas por LA EMPRESA dentro del plazo que ésta determine.

21.8. No asistir a la visita técnica programada por LA EMPRESA. 21.9. Que la Oferta sea presentada por una Unión Temporal

22. VALIDEZ DE LA OFERTA: Las ofertas deberán tener una validez mínima de cuatro (4) meses, contados desde la fecha de su presentación.

23. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: El OFERENTE: seleccionado deberá firmar EL CONTRATO a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que le sea comunicada la aceptación de su OFERTA.

Durante este tiempo EL CONTRATISTA deberá inscribirse en el registro de proveedores de LA EMPRESA, para lo cual deberá comunicarse con la Dirección de Compras de LA EMPRESA al teléfono 3268000 extensión 1630. Si el OFERENTE seleccionado, sin justa causa, no suscribe EL CONTRATO dentro del término aquí señalado, quedará a favor de LA EMPRESA, en calidad de pena, el valor de la garantía constituida para responder por la seriedad de LA OFERTA, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la citada garantía.

Page 16: Mantenimiento Subestaciones - Terminos Solicitud Publica ... filesubestaciones de 115 y 230 kv ... especificaciones del servicio de mantenimiento y operaciÓn de subestaciones 22 1

Solicitud  Pública  de  Ofertas  No.  300000922  

EMPRESA  DE  ENERGÍA  DE  BOGOTÁ  S.A.  ESP                                                                                                                 Página  16  de  22  

 

Lo anterior, sin perjuicio de que LA EMPRESA pueda firmar EL CONTRATO con el segundo OFERENTE mejor calificado según las condiciones del DOCUMENTO y en su defecto, con el que lo suceda en el orden de calificación correspondiente.

EL CONTRATISTA deberá cumplir con los requisitos necesarios para comenzar a ejecutar EL CONTRATO dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su firma.

24. RESERVAS ESPECIALES: En la etapa de análisis de LAS OFERTAS y de selección del CONTRATISTA, LA EMPRESA se reserva el derecho de aceptar, total o parcialmente LAS OFERTAS o de no aceptar ninguna OFERTA.

25. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO: 25.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución del

CONTRATO podrá ser de treinta y seis (36) meses o de sesenta (60) meses, contados a partir de la fecha en que LA EMPRESA imparta la orden de inicio. Esto de acuerdo con la alternativa seleccionada por LA EMPRESA dentro del proceso de evaluación de ofertas.

25.2 ORDEN DE INICIO: La orden de inicio del CONTRATO se impartirá por escrito de conformidad con lo establecido en el manual de interventoría de LA EMPRESA.

LA EMPRESA no será responsable por ninguna actividad efectuada por el CONTRATISTA con anterioridad a la fecha de inicio.

25.3 FORMA DE PAGO: Los pagos por concepto de la ejecución del CONTRATO, se harán de acuerdo con el cumplimiento de los siguientes hitos y en los porcentajes indicados, mediante giros directos a la cuenta bancaria señalada por el Contratista. La Empresa cancelará las facturas correspondientes dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Para cada hito cumplido se deberá realizar un informe de las diferentes actividades realizadas, porcentaje de avance del contrato según cronograma, facturación acumulada y tópicos relevantes.

(I) Anticipo: Una vez realizado el perfeccionamiento del contrato y se aprueben las pólizas, LA EMPRESA pagará un Anticipo del diez por ciento (10%) del valor del Contrato, pagadero dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación de la cuenta de cobro correspondiente acompañada de los siguientes documentos: (a) El programa detallado de trabajo aprobado por LA EMPRESA. (b) El programa de inversión del anticipo aprobado por LA EMPRESA. (c) Copia de la garantía de correcto manejo de anticipo aprobada por la EMPRESA.

La amortización del anticipo se hará descontando un veinte por ciento (20%) del valor de cada factura presentada por EL CONTRATISTA hasta cubrir el total del valor entregado en calidad de anticipo. En caso de ser necesario y antes de la finalización del plazo de ejecución del contrato, LA EMPRESA podrá descontar de cualquier cuenta pendiente de pago, el saldo pendiente para amortizar en su

Page 17: Mantenimiento Subestaciones - Terminos Solicitud Publica ... filesubestaciones de 115 y 230 kv ... especificaciones del servicio de mantenimiento y operaciÓn de subestaciones 22 1

Solicitud  Pública  de  Ofertas  No.  300000922  

EMPRESA  DE  ENERGÍA  DE  BOGOTÁ  S.A.  ESP                                                                                                                 Página  17  de  22  

 

totalidad el anticipo. No es requisito para la iniciación de los trabajos el pago previo del anticipo.

(II) Pagos Mensuales: Se efectuarán pagos mensuales por los trabajos realizados durante el plazo de ejecución previa radicación en LA EMPRESA de la correspondiente factura por parte del CONTRATISTA. El valor de cada factura se determinará multiplicando la cantidad de cada ítem solicitado en el período, por el precio unitario correspondiente, más el monto de los ítems cotizados o teniendo en cuenta el recargo adicional por las horas extras trabajadas. La factura deberá acompañarse de los siguientes documentos:

a) Informes Inmediatos de Actividad, correspondientes a cada uno de los trabajos ejecutados en el mes en copia dura y magnética junto con los correspondientes documentos de Ordenes de Trabajo, Permisos de Trabajo y Análisis de Trabajo Seguro (ATS).

b) Certificación expedida por revisor fiscal donde conste que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aporte parafiscales y de seguridad social.

c) Informe Mensual elaborado por EL CONTRATISTA relacionando las actividades ejecutadas en el mes con el respectivo según lo estipulado en el Numeral 2.4 de la Sección 2 de los términos de referencia.

LA EMPRESA efectuará al momento del pago, los descuentos por concepto de retención en la fuente y los demás que procedan contractual y legalmente. EL CONTRATISTA deberá presentar la factura del mes anterior a más tardar el día 15 del mes siguiente.

En el evento en que las cuentas o facturas sean presentadas en dólares de los Estados Unidos, el pago se hará en pesos colombianos de acuerdo con la TRM del día de radicación en las oficinas de LA EMPRESA de la factura o cuenta de cobro respectiva.

25.4 GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO:

25.4.1 Garantías del CONTRATO: Las garantías podrán consistir en: 1. Póliza de seguros 2. Fiducia Mercantil en Garantía 3. Garantía Bancaria, expedidas la entidad o compañía correspondiente legalmente autorizada para funcionar en Colombia. Como requisito para la ejecución del CONTRATO, en adición a su firma, EL CONTRATISTA deberá constituir a su costa y a favor de LA EMPRESA y entregar a ésta para su aprobación, las siguientes garantías para responder por el cumplimiento de las obligaciones surgidas de dicho CONTRATO.

a) Correcto manejo del anticipo: Para garantizar el buen manejo del anticipo y su correcta inversión, por una cuantía equivalente al 100% de su valor y por una vigencia igual al plazo del CONTRATO y tres (3) meses más y en todo caso deberá mantenerse vigente hasta la amortización del total del anticipo.

b) Cumplimiento: para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones que surjan del CONTRATO, por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del CONTRATO, incluido IVA. Este amparo se otorgará inicialmente

Page 18: Mantenimiento Subestaciones - Terminos Solicitud Publica ... filesubestaciones de 115 y 230 kv ... especificaciones del servicio de mantenimiento y operaciÓn de subestaciones 22 1

Solicitud  Pública  de  Ofertas  No.  300000922  

EMPRESA  DE  ENERGÍA  DE  BOGOTÁ  S.A.  ESP                                                                                                                 Página  18  de  22  

 

por un término igual al plazo del CONTRATO y tres (3) meses más y en todo caso deberá mantener su vigencia hasta la liquidación del mismo.

c) Calidad de los Servicios: El valor asegurado del 20% del valor del contrato y con una vigencia de dos (2) años contados a partir del recibo a satisfacción de los mismos.

d) Pago de Salarios y Prestaciones Sociales: Por el cinco por ciento (5%) del valor del contrato. Su vigencia deberá extenderse por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.

e) Buen Manejo de los Materiales y Equipos Suministrados por la Empresa: Por una suma equivalente al 10% del valor del contrato y un plazo igual al mismo y seis meses más, incluidas las prórrogas.

Las garantías a que se refieren los literales a, b, d y e deben haberse constituido por El CONTRATISTA y aprobado por LA EMPRESA para que aquel pueda comenzar la ejecución del CONTRATO.

En el caso en que modificaciones del CONTRATO generen la necesidad de ampliar la vigencia o el valor asegurado de las garantías solicitadas, EL CONTRATISTA deberá presentar como requisito para la ejecución de los mismos, las modificaciones de las garantías y los recibos de pago de las primas correspondientes.

Serán de cargo del CONTRATISTA todos los gastos en que incurra para efectos de la expedición de las garantías.

En las garantías deberá aparecer textualmente como beneficiaria: “Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP”. Se debe expedir en formato “A favor de Empresas de Servicios Públicos”. Todas las garantías deberán llevar anexo el recibo de pago de la prima, y las condiciones, límites, excepciones y deducibles de las mismas.

25.4.2 Pólizas de Seguro del CONTRATO: Las pólizas deben ser expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia. Como requisito para la ejecución del CONTRATO, en adición a su firma, EL CONTRATISTA deberá constituir a su costa, a favor de sí mismo y entregar a LA EMPRESA para su aprobación, las siguientes pólizas:

a) Responsabilidad civil extracontractual: por el veinte por ciento (20%) del valor del CONTRATO, para responder por los daños o perjuicios que se le puedan causar a LA EMPRESA o a terceros, por causa o con ocasión de la ejecución del CONTRATO, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. EL CONTRATISTA deberá anexar copia del recibo de pago de la póliza. No obstante la cobertura del Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, queda claro y convenido que EL CONTRATISTA será responsable por la totalidad de los perjuicios que ocasione a terceros en el desarrollo de las actividades objeto del CONTRATO.

Page 19: Mantenimiento Subestaciones - Terminos Solicitud Publica ... filesubestaciones de 115 y 230 kv ... especificaciones del servicio de mantenimiento y operaciÓn de subestaciones 22 1

Solicitud  Pública  de  Ofertas  No.  300000922  

EMPRESA  DE  ENERGÍA  DE  BOGOTÁ  S.A.  ESP                                                                                                                 Página  19  de  22  

 

b) Seguro Todo Riesgo Construcción y Montaje: cubrirá todo riesgo de pérdida o de daño físico de los equipos y de los bienes entregados por LA EMPRESA y de las obras civiles y montaje del CONTRATO. La póliza deberá constituirse con un límite a primera pérdida, incluido AMIT (Actos Mal Intencionados de Terceros), por el cinco por ciento (5%) del valor total del CONTRATO más el valor de los equipos y de los bienes entregados por LA EMPRESA. Sin embargo es responsabilidad del CONTRATISTA el establecer el límite adecuado para amparar los siniestros que se presenten. Su vigencia deberá ser igual al plazo del CONTRATO y tres (3) meses más y en todo caso deberá mantener su vigencia hasta la aprobación de las garantías de calidad y correcto funcionamiento y estabilidad de obra. En caso de siniestro no cubierto por las pólizas constituidas, EL CONTRATISTA será el único responsable de todos los perjuicios que fueren causados. En la denominación del asegurado se deberá incluir tanto AL CONTRATISTA y/o subcontratistas.

Las anteriores pólizas deberán ser constituidas por EL CONTRATISTA y aprobadas por LA EMPRESA y entregadas a ésta a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a su suscripción como requisito para la ejecución del CONTRATO. EL CONTRATISTA se obliga a reponer el monto amparado de las pólizas siempre que el mismo se disminuya o se agote por cualquier siniestro, por mora o por incumplimiento parcial. Serán de cargo del CONTRATISTA todos los gastos en que incurra para efectos de la expedición de las garantías. Todas las pólizas deberán llevar anexo el respectiva recibo de pago de la prima, y las condiciones, límites, excepciones y deducibles de las mismas.

25.5 INTERESES:

En caso de mora en la cancelación de las facturas o documento de cobro equivalentes, LA EMPRESA reconocerá una tasa equivalente al Interés Bancario Corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para el período durante el cual se cause el atraso. En los contratos en los cuales se pacte el pago en moneda extranjera la empresa reconocerá la tasa libor de 3 meses por el periodo que se cause la mora.

El Contratista deberá efectuar los cálculos correspondientes y presentar a la Empresa la factura respectiva, con los soportes que demuestren su existencia, el período por el cual se cobra, y el Interés Bancario Corriente aplicados según sea el caso.

25.6 INTERVENTORÍA:

LA EMPRESA verificará la ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades del CONTRATISTA por medio del interventor que designe para ese propósito. LA EMPRESA se reserva el derecho de contratar la interventoría con personas naturales o jurídicas. El interventor será el representante de LA EMPRESA, actuará como intermediario de las partes y por su conducto se tramitarán todos los aspectos relativos al desarrollo y vigilancia del CONTRATO.

Page 20: Mantenimiento Subestaciones - Terminos Solicitud Publica ... filesubestaciones de 115 y 230 kv ... especificaciones del servicio de mantenimiento y operaciÓn de subestaciones 22 1

Solicitud  Pública  de  Ofertas  No.  300000922  

EMPRESA  DE  ENERGÍA  DE  BOGOTÁ  S.A.  ESP                                                                                                                 Página  20  de  22  

 

El interventor ejecutará su labor de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría de LA EMPRESA, disponible para consulta a través de la página WEB de la Empresa (www.eeb.com.co).

25.7 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

Correrán por cuenta de EL CONTRATISTA los daños que le sean imputables durante el término de vigencia del CONTRATO por acción, omisión, operación, error técnico, negligencia o descuido suyo o de cualquiera de quienes integran su equipo de trabajo.

De acuerdo con lo previsto por los artículos 2341 y 2342 del Código Civil Colombiano, también correrá por su cuenta cualquier reparación, ordenada legal o judicialmente, por daño o perjuicio causado a un tercero o al personal de la EMPRESA con ocasión de la ejecución del CONTRATO.

LA EMPRESA repetirá o podrá compensar las sumas de dinero que cancele directamente por daños imputables al CONTRATISTA, incluidos los gastos y costos ocasionados cuando así lo ordene una autoridad judicial o administrativa.

25.8 IMPUESTOS: En el valor de LA OFERTA y de las correspondientes facturas cuando se esté ejecutando EL CONTRATO se debe discriminar el IVA.

El IVA que debe facturar EL CONTRATISTA cuando pertenece al régimen común será retenido por LA EMPRESA en el porcentaje vigente, establecido por la ley para el efecto y el saldo será pagado con el valor de la correspondiente factura, excepto en los casos en que el CONTRATISTA sea agente retenedor del IVA. Si EL CONTRATISTA pertenece al régimen simplificado, no debe facturar el IVA.

LA EMPRESA practicará las retenciones en la fuente a que haya lugar en los porcentajes que rijan al momento del pago por concepto de impuesto de Industria y Comercio e impuesto sobre la renta, de acuerdo con las normas vigentes a nivel distrital y nacional a menos que el CONTRATISTA acredite ser autorretenedor mediante resolución de la DIAN, de lo cual se hará manifestación expresa en la factura.

Si el CONTRATISTA no manifiesta en la factura, en forma escrita, la resolución de la DIAN demostrando la calidad de autorretenedor, LA EMPRESA efectuará al momento del pago, los descuentos por concepto de retención en la fuente. Igualmente, LA EMPRESA practicará las retenciones por el impuesto al valor agregado IVA, a menos que el CONTRATISTA esté clasificado como gran contribuyente o agente retenedor del IVA, mediante resolución de la DIAN.

25.9 PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El plazo para la liquidación del CONTRATO es de tres (3) meses contados a partir de la fecha de terminación del plazo estipulado para la ejecución del mismo.

25.10 AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

De conformidad con los requisitos exigidos por la Ley 100 de 1993 y demás normas que la complementen, adicionen o modifiquen, EL CONTRATISTA deberá afiliar a todos los trabajadores que ocupe en la ejecución del CONTRATO, al sistema de seguridad social integral, hecho que acreditará con la presentación de una

Page 21: Mantenimiento Subestaciones - Terminos Solicitud Publica ... filesubestaciones de 115 y 230 kv ... especificaciones del servicio de mantenimiento y operaciÓn de subestaciones 22 1

Solicitud  Pública  de  Ofertas  No.  300000922  

EMPRESA  DE  ENERGÍA  DE  BOGOTÁ  S.A.  ESP                                                                                                                 Página  21  de  22  

 

certificación expedida por su contador, revisor fiscal, o representante legal, según sea el caso, en el sentido de encontrarse al día en el pago de salarios y aportes al sistema de seguridad social integral.

26. RESERVAS ESPECIALES:   En la etapa de análisis de LAS OFERTAS y de selección del CONTRATISTA, LA EMPRESA se reserva el derecho de aceptar, total o parcialmente LAS OFERTAS o de no aceptar ninguna OFERTA.

27. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: Para efectos de presentación de la Oferta, el Oferente deberá adjuntar la copia de la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008, expedida por un organismo de certificación o de normalización reconocido como idóneo para el efecto, y deberá estar vigente durante la ejecución del contrato, con alcance a “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE NIVEL DE TENSIÓN DE 230 kV. O SUPERIORES”

Igualmente, EL OFERENTE deberá adjuntar copia de la certificación ISO 14001:2004 en Sistemas de Gestión Ambiental y de la certificación OHSAS 18001:2007 en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Laboral. Estos certificados deberán ser expedidos por un organismo de certificación o de normalización reconocido como idóneo para el efecto, y deberán estar vigentes durante la ejecución del contrato.

28. PROCEDIMIENTO PARA ESCOGER CONTRATISTA: Se realizará siguiendo la

metodología establecida en la Sección III - Criterios y metodología de evaluación de las ofertas, de esta Solicitud de Ofertas.

Page 22: Mantenimiento Subestaciones - Terminos Solicitud Publica ... filesubestaciones de 115 y 230 kv ... especificaciones del servicio de mantenimiento y operaciÓn de subestaciones 22 1

Solicitud  Pública  de  Ofertas  No.  300000922  

EMPRESA  DE  ENERGÍA  DE  BOGOTÁ  S.A.  ESP                                                                                                                 Página  22  de  22  

 

 

Las siguientes secciones, anexos y formularios de la Solicitud Pública de Ofertas VT-SPUO 3000000922 podrán obtenerse mediante solicitud expresa a los correos electrónicos [email protected] o [email protected]. Favor indicar en el asunto del correo electrónico: “Solicitud Pública de Ofertas VT-SPUO 3000000922”:

• SECCION II - ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES A SUMINISTRAR • SECCION III - CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS • SECCIÓN IV - PRESENTACIÓN Y FORMULARIOS DE LA SOLICITUD PRIVADA

DE OFERTAS • SECCIÓN V - MODELO DE MINUTA • ANEXOS • FORMULARIOS