Embed Size (px)
Citation preview
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA AJUSTE DE COSTOS
EN CAPUFE
TESIS
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRÍA EN
ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
PRESENTA
JOSÉ ANTONIO VASQUEZ CESA TI
ESTUDIOS CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CONFORME AL ACUERDO No.
00954061 DE FECHA 7 DE MARZO DE 1995
MEXICO, D.F. JUNIO, 2002
CONTENIDO
PAGINA
Introducción V
Capitulo I I
1. -Marco Teórico 2
1.1 Marco Teórico Administrativo 2
1.2. Marco Teórico Normativo 5
Capitulo II 13
2.-Perfil del analista 14
Capitulo III 19
3.- Procedimiento para Ajuste de Costos 20
3.1. Ajuste de Costos (Generalidades) 20
3.2 Del calculo de Ajuste de Costos 29
Capitulo IV 31
4.-Aplicación del Procedimiento 32
5.- Conclusiones 72
6.- Glosario de Términos...'. 75
7.- Bibliografía 76
8.-Apendice 77
9.-Anexos 83
ABSTRACT
IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA AJUSTE DE COSTOS EN CAPUFE.
JOSE ANTONIO VASQUEZ CESA TI No. de paginas 100.
Esta investigación se dirige,a los analistas de precios unitarios, tanto de capufe como de empresas constructoras, que tienen la responsabilidad de analizar y revisar los ajustes de costos de obra publica.
Para esto es necesario contar con la evidencia de estos requisitos normativos que debe cumplir todo ajuste de costos.
La propuesta de investigación, es implementar el manual de procedimientos para ajuste de costos en capufe, para constatar que la unidad encargada del análisis y revisión, realice las verificaciones con imparcialidad, competencia técnica, calidad y apego a la normatividad.
AGRADECIMIENTOS
AL TODO PODEROSO
AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
A LOS PROFESORES
DR. JESUS HUGO MEZA PUESTO
M. EN A. ROGELIO CASTILLO AGUILERA
M. EN A. GERARDO DIAZ CAREAGA
Por su apoyo en la realización
de la presente investigación.
DEDICATORIA
A LA MEMORIA DE
MI PADRE
A MI ESPOSA Y A MIS HIJOS,
JOSÉ ANTONIO, LUCIA Y BRYAN
POR SU APOYO Y COMPRENSIÓN
AL SER QUE ME DIO LA VIDA
MI MADRE
V
INTRODUCCIÓN
En la actualidad es fundamental que cada integrante de una organización, tenga bien
definida sus actividades a realizar, con el fin de lograr que cualquier organización funcione
adecuadamente, ya que el desconocimiento de las mismas, genera la improvisación de
actividades, dando como resultado el incremento de gastos por error.
Un aspecto preocupante, en las organizaciones es la inexistencia de un documento que
defina claramente los alcances de las funciones y obligaciones de cada uno de sus
elementos desde el ultimo nivel de su escalafón hasta llegar al Director General, el cual
deberá ubicarlos perfectamente dentro del ámbito de su competencia
Contar con un manual de Procedimientos en nuestras organizaciones, es de gran utilidad,
ya que en el mismo se especifican y se acotan las actividades a realizar para cada uno de
sus elementos y los criterios generales a seguir durante las diferentes faces de un
proceso.
Por no contar con una guía o manual que especifique el procedimiento, para elaborar en
forma correcta un estudio de ajuste de costos, varias empresas contratistas no solicitan
ante Caminos y Puentes Federales, su ajuste de costos respectivo.
VI
Así mismo desconocen por completo la forma en que deben estructurar sus análisis,
motivando con todo esto que las utilidades de las empresas, en vez de aumentar
disminuyan, pues tienen que absorber el incremento de los insumes de cada uno de sus
conceptos de obra, que hayan aumentado de precio. Esto origina una descapitalización y
a consecuencia de lo mismo, se puede llegar a la rescisión de su contrato.
También debemos considerar que esto no solamente perjudica a los contratistas, si no
también a Caminos y Puentes Federales ya que las obras se quedan inconclusas y por
consiguiente se tienen que licitar nuevamente las obras, pero a un precio mayor.
El objetivo perseguido en esta tesis, es contar con un manual que especifique claramente
el procedimiento a seguir para elaborar en forma correcta un estudio de ajuste de costos y
al mismo tiempo presentar la documentación correspondiente en tiempo y forma, ya que
en él se encontrara paso a paso las actividades a realizar, sin omitir ninguna secuencia y
logrando el objetivo deseado, así como satisfacer todas las expectativas que todo
contratista deberá conocer antes, durante y después de la ejecución de las Obras, con el
fin de cumplir con todos los requerimientos que establece la Ley.
El presente manual disipara las dudas que se presentan continuamente en la elaboración
del análisis de los ajustes de costos, utilizando una metodología apropiada.
Esta investigación esta encaminada a demostrar la siguiente hipótesis:
Que al proporcionar el presente manual de ajuste de costos a cada una de las
diferentes empresas contratistas que tengan obras con CAPUFE, les ayudara a
incrementar sus utilidades.
El marco teórico que utilicen para el enfoque normativo, serán los procedimientos de
ajuste de costos que se han realizado en CAPUFE y los procedimientos de diferentes
empresas contratistas que han trabajado con CAPUFE, así como los manuales de
organización y métodos, y el de Políticas, Bases y Lineamientos existentes en CAPUFE.
Vil
El marco teórico, estará fundado en la norma jurídica basada en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como los instrumentos normativos que rigen a las
Obras Publicas
El analista de precios unitarios deberá contar con un perfil normativo es decir que tenga
conocimiento sobre la legislación en materia de obra publica y una amplia experiencia en
análisis de precios unitarios, con el fin de poder interpretar la Normatividad para el
seguimiento del manual indicado, con el objeto de unificar, simplificar, agilizar y definir
tramites para la revisión de los ajustes de costos, de acuerdo al procedimiento establecido
en la Ley.
El procedimiento del ajuste de costos será determinado desde las bases de la licitación,
por CAPUFE, el cual deberá regir durante la vigencia del contrato.
Cuando durante la vigencia de un contrato de Obra Publica ocurrieran circunstancias de
orden económico, no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de
los trabajos no ejecutados, dichos costos serán revisados conforme a los lineamientos
establecidos.
La investigación documental esta sustentada en los manuales de organización y
procedimientos así como el de políticas, bases y lineamientos internos de CAPUFE.
También se basa en la Normatividad jurídica de acuerdo a la Constitución Política, la Ley
y su Reglamento.
La investigación de campo se realizó con base en un muestreo probabilistico, a base de
encuestar a personas que estén involucradas en el análisis de precios unitarios.
VIII
El resultado obtenido en la encuesta realizada, nos muestra que los analistas de precios,
no se encuentran actualizados ya que manifiestan que el ultimo curso que tomaron para
actualizarse, ocurrió por lo menos hace dos años, así mismo por el contrario tienen un
amplio conocimiento de la normatividad, pero desconocen a fondo la aplicación de la Ley
es decir no le dan el enfoque correspondiente y por lo tanto conlleva a confusiones y
malas interpretaciones de la Ley y su Reglamento.
Los encuestados coincidieron que el contar con un manual de procedimiento para ajuste
de costos seria de gran ayuda tanto para los servidores públicos como para los
contratistas.
Asimismo este manual de procedimientos para ajuste de costos lograra abatir los gastos
adicionales que cada empresa contratista tiene que cubrir por el incremento en los
insumos de los conceptos de obra, por lo que ya no tendrán que disponer de alguna parte
de sus utilidades para cubrir esos gastos, pues al contrario con este manual, será mayor
su utilidad, y esto también sé vera reflejado en el total cumplimiento de sus programas de
obra.
^ • ^ V R wmm^^mm
CAPITULO I
MARCO TEÓRICO
i
1. MARCO TEÓRICO
El objetivo de este capitulo es determinar el marco teórico que se utilizara para el enfoque
administrativo y normativo de acuerdo con la Ley y su Reglamento, y considerar una
metodología apropiada que se ajuste a las empresas contratistas.
La investigación se realizó en dos partes, una documental que se elaboró dentro del
marco teórico en el que nos apoyamos para los enfoques administrativos y normativos y
la investigación de campo, que se realizo utilizando métodos estadísticos.
1.1. MARCO TEÓRICO ADMINISTRATIVO
El marco teórico que se utilizó para el enfoque administrativo, son los procedimientos de
ajuste de costos que se han realizado en CAPUFE y los procedimientos de empresas
contratistas que han trabajado con CAPUFE, así como los manuales de organización y
métodos, y el de políticas, bases y lineamientos existentes en CAPUFE, cuyas fuentes de
información serán las siguientes:
• MANUAL DE ORGANIZACIÓN
• MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
• POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA EN CAPUFE
• POLÍTICAS INTERNAS EN CAPUFE
Con fecha 4 de enero del 2000 se publico en el Diario Oficial de la Federación la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas que derogó la Ley de
Adquisiciones y Obras Publicas, y cuya entrada en vigor fue 60 días después de esta
publicación es decir el 4 de marzo del 2000. Este nuevo ordenamiento en el penúltimo
párrafo de su articulo 11, establece la obligación de los órganos de gobierno de las
1 .-(Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (D.O.F.) 04/01/2000
2
entidades de emitir, bajo su responsabilidad y de conformidad con este mismo
ordenamiento, las políticas, bases y lineamientos en las materias a que se refiere este
articulo.
El articulo 3 del reglamento, vigente a partir del 20 de septiembre del 2001, establece de
manera detallada, los aspectos que deben contener las citadas disposiciones normativas.
Así mismo este instrumento contiene las políticas y los criterios generales que se deben
aplicar a la planeación, programación, ejecución y contratación de obras publicas, así
como las directrices de simplificación administrativa, desconcentracion, delegación
facultades y fortalecimiento de estructuras, que deben considerarse en la gestión de la
obra publica.2
Por lo que se refiere a la ejecución de obras publicas y servicios relacionados con las
mismas, para la operación, conservación, expansión, modernización y construcción de
autopistas y puentes de peaje, tengan la mayor transparencia posible, se reitera y
fortalece el principio constitucional, consignado en él articulo 134 de la carta magna.
También con el objeto de dar mayor transparencia al manejo de obra publica y
simultáneamente inhibir incumplimientos y en consecuencia, optimizar resultados, se
determina la aplicación de las penalidades que se establecen, cuya consideración solo
podría llevarse a cabo previa justificación por las delegaciones regionales, gerencias de
tramo o los gerentes de nivel central, debiendo contar con el visto bueno de la dirección
técnica.
Las presentes políticas, bases y lineamientos son de observación obligatoria y regirán en
todas aquellas áreas de CAPUFE involucradas, en la materia que se regula.
Con base en lo anterior y lo estipulado en el manual general de organización de CAPUFE,
la dirección general, a través de la dirección técnica ejecutara la función de rectoría
2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
3
normativa y aplicara las acciones necesarias para supervisar el debido cumplimiento de
los procesos de contratación, ejecución y control de las obras publicas.
1.2. MARCO TEÓRICO NORMATIVO
El marco teórico para el enfoque normativo, se fundó desde la norma jurídica basada en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diferentes
instrumentos normativos que rigen a las Obras Publicas.
Dichos instrumentos son los que se relacionan a continuación:
• CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
• LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
• REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS
• OFICIOS CIRCULARES QUE SE ENCUENTREN VIGENTES Y EMITIDOS EN EL D.O.F.3
• OFICIOS CIRCULARES EMITIDOS POR LA S.C.T.4
• RELATIVOS DE INSUMOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO.
El esquema No. 1, que a continuación se presenta tiene por objeto mostrar como
interactúan los diferentes elementos normativos tanto sectoriales como internos de
CAPUFE, en la elaboración del manual en cuestión.
3. Diario Oficial de la Federación. 4. Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
5
DIAGRAMA No. 1
INTERACCIÓN DE LA NORMATIVIDAD
MANUAL DE AJUSTE DE COSTOS DE OBRA PUBLICA
SECODAM S.C.T.
BANCO DE MEXICO
POLÍTICAS BASES DE CONCURSO
LINEAMIENTOS
NORMATIVIDAD GENÉRICA
NORMATIVIDAD ESPECIFICA
ARTICULO 134
CONSTIUCIO-NAL
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS
1 ¿ I REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Fuente: en base a la Normatividad vigente y a la experiencia obtenida en varios años de servicio en CAPUFE, se realizo el siguiente esquema que tiene por objeto mostrar como interactuan los diferentes elementos normativos, tanto sectoriales como internos en la aplicación del manual en cuestión.
6
En el apéndice se presenta el procedimiento que se utilizo para la determinación del
tamaño de la muestra y el formato de la encuesta realizada al personal que tiene relación
directa con los análisis de precios unitarios de la obra publica, con el fin de obtener
información veraz, que utilizaremos para lograr nuestro objetivo principal que es el de
realizar un manual de procedimientos para ajuste de costos.
A continuación se presentan los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta
formulada al personal especifico, de acuerdo al tamaño de la muestra.
Estos resultados nos ayudaran a corroborar nuestra hipótesis planteada.
7
1 - ¿ QUE TIEMPO TIENE UD REALIZANDO O REVISANDO PRECIOS UNITARIOS ?
AÑOS
1 A 5 14
6 A 10 7
A\OS
GANOS
• 1 A 5
D 6 A 1 0
SE CONCLUYE QUE EL 67% DE LOS ENTREVISTADOS TIENEN UNA EXPERIENCIA MENOR A 5 ANOS EN LA REVISION Y ANÁLISIS DE PRECIOS
AQUÍ NO IMPORTA DEMASIADO LA EXPERIENCIA EN LA REVISION DE PRECIOS UNITARIOS PUES AL CONTAR CON EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EL PERSONAL SERA MAS EFICIENTE EN SU LABOR Y POR CONSIGUIENTE HARÁ QUE LAS EMPRESAS OBTENGAN UN BENEFICIO EN MENOR TIEMPO
2 -¿CUANTOS CURSOS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS A TOMADO UD DESDE QUE INGRESO A CAPUFE O SU EMPRESA 9
NINGUNO UNO
VARIOS
4 11
6
VARIOS 29%
NINGUNO 19%
• NINGUNO
• UNO
• VARIOS
ESTA PREGUNTA NOS AMPLIA EL PANORAMA DE LA RESPUESTA
ANTERIOR PUES EL 72% DE LOS ENTREVISTADOS NO ESTÁN
ACTUALIZADOS EN MATERIA DE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS LO ANTERIOR NOS A YUDA A
REFORZAR NUESTRA HIPÓTESIS YA QUE ESTO IMPLICA QUE EL
PERSONAL DEDICADO A LOS ANÁLISIS DE PRECIOS TENDRÁ QUE ACTUALIZARSE CONSTANTEMENTE
3 ¿ SI ES QUE HA TOMADO UNO O VARIOS CURSOS CUANDO FUE LA ULTIMA VEZ QUE TOMO EL ULTIMO ?
ANOS DE0A1 DE 2 A3 3 O MAS
7 6 8
3 O MAS 38%
EOA 1 33%
DAÑOS
BDEOA1
ODE2A3
• 3 0 MAS
DE2A3 29%
AQUl NUEVAMENTE NOS DAMOS CUENTA QUE ES
EVIDENTE QUE LOS ENTREVISTADOS REQUIEREN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN
REFERENTE A SUS FUNCIONES PUES DE ELLO DEPENDE LA REDUCCIÓN DE LOS GASTOS
POR ERROR CON LO QUE CONFIRMARÍAMOS NUESTRA
HIPÓTESIS
4 - ¿ TIENE CONOCIMIENTOS SÓBRELA NORMATIVIDAD ?
SI 19
NO 2
IS/
I NO
LOS ENTREVISTADOS ASEGURAN TENER
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LO CORRESPONDIENTE A
LA NORMATIVIDAD YA QUE LA APLICAN CONSTANTEMENTE EN SUS ACTIVIDADES QUE REALIZAN A DIARIO POR LO CUAL NO ES PREOCUPANTE
ESTE PUNTO EN LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS LOGRANDO CON ESTO UNA
CORRECTA APLICACIÓN DE LA MISMA LO QUE ASEGURA
TENER MENOS RETRASO EN LA REVISION DE LA
DOCUMENTACIÓN Y POR LO MISMO MENOS PERDIDAS
ECONÓMICAS
CONOCE USTED LA LEY Y SU REGLAMENTO ?
SI
NO 20
1
as/ HA/O
6 - ¿ CONOCE USTED LOS ARTÍCULOS DE LA LEY Y SU REGLAMENTO QUE SE
RELACIONEN CON LOS AJUSTES DE COSTOS ?
EL 95% DE LOS ENTREVISTADOS MANIFESTARON TENER UN AMPLIO CONOCIMIENTO SOBRE LA LEY Y SU
REGLAMENTO SOLO EL 5% DESCONOCE PARCIALMENTE SU
APLICACIÓN ESTO REPRESENTARÍA UNA ADECUADA
PRESENTACIÓN DE UN AJUSTE DE COSTOS Y POR CONSIGUIENTE UN
AUMENTO EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA
SI
NO
0 16
0 05
j O S /
IBA/O
ESTA PREGUNTA Y LA ANTERIOR ESTÁN RELACIONADAS POR LO QUE
SE OBSERVA QUE EL 24% DE LOS ENTREVISTADOS SON LOS QUE REQUIEREN CAPACITACON EN
MATERIA DE NORMATIVIDAD PUES EL 76% CONOCE A FONDO CADA UNO DE LOS ARTÍCULOS QUE SE RELACIONAN
CON LOS AJUSTES DE COSTOS
10
7 - c CONOCE USTED LOS RELATIVOS DE LOS INSUMOS EMITIDOS POR EL BANCO DE MÉXICO ?
SI 16
NO 5
• SI
• NO
ESTÁ PREGUNTA NOS DA UN ENFOQUE MÁS REALISTA YAQUE
SI EL 24% DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS DESCONOCEN LOS RELATIVOS DE INSUMOS
PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO POR CONSIGUIENTE NO
SON CAPACES DE
INTERPRETARLOS
AL CONTAR CON ESTE MANUAL
FÁCILMENTE PODRAN RELIZAR UN BUEN MANEJO E
INTERPRETACIÓN DE LOS RELATIVOS DE INSUMOS
APOYANDO CON ESTO NUESTRA HIPÓTESIS
8 - ¿ CUENTA CON ALGÚN MANUAL PROPORCIONADO POR CAPUFE O SU EMPRESA
QUE LE INDIQUE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL PROCEDIMIENTO DEL ANÁLISIS
O REVISIÓN DEL AJUSTE DE COSTOS *>
SI
NO 0
021
IS/
I WO
NI LOS SERVIDORES PÚBLICOS NI LOS CONTRATISTAS CUENTAN CON UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS QUE LES HA YA PROPORCIONADO
CAPUFE O SU EMPRESA RELATIVO AL AJUSTE DE COSTOS
SI CONTAMOS CON ESTE MANUAL EVITAREMOS UNA DUPLICIDAD EN
LAS FUNCIONES Y AL MISMO TIEMPO MENOS GASTOS POR ERROR LO
QUE REPERCUTIRÍA EN UNA MAYOR UTILIDAD PARA EL CONTRATISTA
11
9 - ¿ APORTARÍA BENEFICIOS A SU AREA UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA
AJUSTE DE COSTOS ?
SI 19
NO 2
isi INOI
EL 91% DE LOS ENCUESTADOS ASEGURO QUE EL CONTAR CON UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA AJUSTE DE COSTOS APORTARÍA UN GRAN BENEFICIO A SU AREA YA QUE
ESTE SERIA UNA HERRAMIENTA VALIOSA EN SU TRABAJO PARA REALIZAR EN EL MENOR TIEMPO ESTABLECIDO CADA UNO DE LOS
AJUSTES DE COSTOS Y ASI EVITAR PERDIDAS ECONÓMICAS A LOS
CONTRATISTAS POR EL RETRASO DE SU REVISION
10 - ¿ SI EXISTIERA UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AJUSTE DE COSTOS QUE LE
GUSTARÍA ENCONTRAR EN EL ?
LINEAMIENTOS 2
NORMATIVIDAD 5
PROCEDIMIENTOS 13
POLÍTICAS 1
PROCEDIMIENTOS 61%
LINEAMIENTOS 10%
NORMATIVIDAD 24%
O LINEAMIENTOS
B NORMATIVIDAD
O PROCEDIMIENTOS '
D POLÍTICAS
EL 62% DE LOS ENTREVISTADOS HICIERON INCAPIE EN QUE EL MANUAL
CONTARA CON UN PROCEDIMIENTO QUE FUERA CLARO Y CONSISO EN
RELACIÓN CON LA NORMATIVIDAD EL 24% MANIFESTO SU INCLINACIÓN PORQUE SE CONTEMPLARA LA
NORMATIVIDAD
CAPITULO II
PERFIL DEL ANALISTA
13
2. PERFIL DEL ANALISTA
En este capitulo se persigue establecer el perfil idóneo que deberá cumplir cualquier
analista de precios unitarios que este interesado en la elaboración y revisión de los
estudios de ajustes de costos.
Al tratar de determinar el perfil, nos encontramos con una serie de problemas, los cuales
tendremos que ir eliminando.
Uno de los problemas es el desconocimiento de las actividades que tienen que desarrollar
el analista, lo cual ocasiona improvisación o duplicidad de funciones, motivando que esto
sea la causa de resultados erróneos y por consiguiente perdidas económicas.
Los analistas afirman que son uno o dos los cursos de precios unitarios que han recibido,
pero que eso ocurrió hace ya varios años, por consiguiente no están actualizados.
Los servidores públicos y contratistas tienen conocimiento de la Normatividad, pero
desconocen a fondo la aplicación de la Ley 5, ya que no saben a ciencia cierta cuales son
los artículos relacionados con los ajustes de costos, y por lo tanto conlleva a confusiones
y malas interpretaciones de la Ley y su Reglamento.
Los contratistas expresan que el no contar con un manual de procedimientos para ajuste
de costos, origina que no presenten adecuadamente sus estudios y por lo mismo no les
paguen a tiempo, o en el peor de los casos no cobren nada.
El 100% de los entrevistados coincidieron que contar con un manual de procedimientos
para ajuste de costos seria de gran ayuda tanto para servidores públicos como para los
contratistas, a continuación se presenta el esquema No. 2 referente a la problemática.
5. Ley de Obras Públicas y Servicios reladonados con las mismas.
14
ESQUEMA No. 2
ESQUEMA DE LA PROBLEMÁTICA
ANALISTAS DE PRECIOS
UNITARIOS
DESCONOCIMIENTO DE LOS FUNDAMENTOS DE LA
LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN APLICABLE A LA
OBRA PUBLICA
REDUCCIÓN EN LAS
UTILIDADES
RETRASO EN
LOS PROGRAMAS DE
OBRA
INCREMENTO EN LOS COSTOS DE
EJECUCIÓN DÉLAS OBRAS
Fuente: por elaboración propia, en base a la experiencia obtenida durante el tiempo que tengo de laborar en CAPUFE, se presenta este esquema.
15
De acuerdo a la problemática establecida en párrafos anteriores, referente a los analistas
de precios unitarios, en donde se establecen sus debilidades y carencias y por que no
también sus habilidades, al respecto es importante establecer un perfil idóneo, que deberá
cumplir cualquier analista de precios unitarios que se interese en la elaboración y revisión
de los ajustes de precios unitarios.
Por lo anterior es necesario efectuar el análisis del entorno, no sin antes recordar que
existen 2 tipos de entornos, el externo y el interno, en el externo existen variables no
controlables, que inciden en las actividades, y en el interno encontramos dos variables
principales: fortalezas y debilidades.
Aquí encontramos la herramienta denominada DOFA, que son las iniciales de las cuatro
variables que intervienen en el análisis de la estrategia.
D = DEBILIDADES O = OPORTUNIDADES F = FORTALEZA A = AMENAZAS
La idea principal de este análisis estratégico, es la manera de aprovechar al máximo las
oportunidades y protegerse contra las amenazas.
A continuación en el esquema No. 3 se resumen las fortalezas y debilidades que fueron
encontradas al aplicar la encuesta anterior.
Identificadas las oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas de los analistas de
precios unitarios, realizaremos la matriz DOFA, con el fin de poder:
• HACER USO DE FORTALEZAS PARA APROVECHAR OPORTUNIDADES • EVITAR AMENAZAS USANDO FORTALEZAS • VENCER DEBILIDADES PARA APROVECHAR OPORTUNIDADES • REDUCIR AL MÍNIMO LAS DEBILIDADES Y ASI EVITAR AMENAZAS
16
ESQUEMA No. 3
MATRIZ DOFA
DE
BIL
IDA
DE
S
CO
¡5 UJ -J
2 1
OPORTUNIDADES • TENER UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
SATISFACTORIA
• NO ESTA DOCUMENTADO EL PROCEDIMIENTO DE LA REVISION DE AJUSTE DE COSTOS
• DISPONIBILIDAD DEL ANALISTA
. CONTAR CON UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA AJUSTE DE COSTOS
• OFRECER ASESORÍA TÉCNICA A LOS CONTRATISTAS
AMENAZAS • CAPACITACIÓN CONSTANTE
AL PERSONAL
• ESTAR ACTUALIZADO EN LA NORMATIVIDAD
• CORRUPCIÓN
• CAMBIOS CONSTANTES DE LAS NORMAS
A partir de la matriz DOFA, podemos determinar el perfil de nuestro analista
OBJETIVO:
Es el responsable ante la Dirección Técnica 6 de revisar y verificar los estudios de ajustes
de costos, así como elaborar el dictamen y oficio de escalatoria correspondiente y darle el
seguimiento a dicha documentación y tener bajo resguardo los soportes de cada estudio.
ESCOLARIDAD:
Titulo profesional de cualquiera de las siguientes profesiones: Ingeniero Civil, Arquitecto,
Ingeniero Constructor, así como contar con un mínimo de dos años de experiencia en el
análisis de precios unitarios
6.-Manual de Organización y Métodos de CAPUFE 2000
17
FUNCIONES:
Revisar y verificar la procedencia de los estudios de ajuste de costos presentados por las
empresas contratistas, constatando que se apliquen los procedimientos establecidos en el
presente manual así como tomar en cuenta la normatividad establecida en la Ley y su
correspondiente reglamento, y las políticas, bases y lineamientos establecidos por
CAPUFE.
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES:
Conocimiento de la normatividad aplicable a la obra publica.
Facilidad de interpretación de la Ley y su Reglamento.
Elaboración de gráficos y tablas.
EXPERIENCIA:
Experiencia mínima de dos años en el área
RESPONSABILIDAD:
Manejo de recursos económicos
Manejo de datos e información proporcionada por las empresas contratistas
Confidencialidad, honradez, iniciativa, lealtad, disponibilidad y acostumbrado a trabajar
bajo presión.
18
CAPITULO III
PROCEDIMIENTO PARA AJUSTE DE COSTOS
19
3. PROCEDIMIENTO PARA AJUSTE DE COSTOS
3.1. AJUSTE DE COSTOS (GENERALIDADES)
Como en todo procedimiento, se debe respetar un orden secuencial que nos permita
alcanzar el objetivo deseado, y precisamente la finalidad de este capitulo es dar a conocer
el procedimiento administrativo establecido para el ajuste de costos en CAPUFE.7
A continuación se describe en forma secuencial el procedimiento para su correcta
aplicación.
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE S.C.T./Secretaria de la Contraloría/Banco de México
ACTO No. DESCRIPCIÓN Publica en Boletines y en el Diario Oficial de la Federación los porcentajes de incremento a los insumos de los precios unitarios para poder calcular el ajuste de costos en determinado periodo
Contratista Elabora estudio de ajuste de costos (Art. 57 y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas) y entrega
Superintendencia de Conservación
Recibe y turna estudio de ajuste de costos, para su revisión
Empresa de Supervisión Recibe, revisa, dictamina procedencia
/.-Procedimiento de Ajuste de Costos en la Obra Pública: Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción.
20
RESPONSABLE ACTO No. DESCRIPCIÓN
NO PROCEDE Devuelve y elabora observaciones mediante oficio
Superintendencia de Conservación
3 Recibe y regresa estudio de ajuste de costos mediante oficio para su corrección
Contratista 4 Recibe corrige y regresa estudio de ajuste de costos mediante oficio
Superintendencia de Conservación
Recibe y turna estudio de ajuste de costos verificar que este corregido y se valide
para
Empresa de Supervisión Revisa, valida en coordinación con la empresa constructora, emite su opinión mediante oficio manifestando que revisaron dicho ajuste de costos, indicando el periodo que se esta escalando el monto de lo escalado enviando los cuadros del calculo de la escalatoria
Superintendencia de Conservación
SI PROCEDE Recibe, hace la revisión preliminar al estudio de ajuste de costos, y al cuadro del calculo de la escalatoria, procediendo a firmar este cuadro, emitiendo oficio con el monto del ajuste de costos y periodo que se esta actualizando
Subdelegado Técnico y/o Subgerente Técnico
8 Recibe, firma de conformidad los cuadros de resumen y emite oficio con el monto del ajuste de costos y periodo que se esta actualizando
21
RESPONSABLE ACTO No. DESCRIPCIÓN
Gerencia de Autopistas, Puentes, Supervisión o Edificación
Recibe, revisa y turna, mediante oficio comentarios y conformidad, plasmando el monto del estudio de ajuste de costos y periodo de actualización
Gerencia de Normas y Obra Publica
10 Recibe y turna para su revisión y formalización correspondiente
Departamento de Seguimiento de Obra Publica
11 Recibe, revisa en términos generales la aplicación de índices, tanto en porcentajes como en conceptos elabora DICTAMEN y OFICIO DE ESCALATORIA, mencionando oficio de autorización de inversión autorizado por la S.H. y C.P., partida presupuestal que se afectara para que posteriormente en forma económica se recaben firmas de:
A.-DICTAMEN
1.-Encargado del área de revisión y formulación de documentos 2.-Departamento de Seguimiento de Obra Publica 3.-Gerencia de Normas y Obra Publica 4.-Gerencia de Autopistas y/o Puentes y/o Edificación y/o Supervisión 5.-Subdireccion de Conservación y/o Subdirección de Desarrollo Tecnológico
B.-OFICIO DE ESCALATORIA
1 .-Contratista 2.-Subdireccion de Conservación y/o Subdirección de Desarrollo Tecnológico
Dpto. de Programación y Desarrollo de Licitaciones
12 Verifica si hay suficiencia presupuestal, en caso contrario realiza una reducción y/o transferencia interna y otorga numero
22
RESPONSABLE ACTO No. DESCRIPCIÓN
Depto. Seguimiento de Obra Publica
13 Notifica al contratista que debe llevar a cabo el tramite de fianza de cumplimiento del ajuste de costos proporcionándole copia del oficio de escalatoria
Contratista 14 Recibe copia del oficio de escalatoria y tramite fianza
Subdirección Jurídica 15 Recibe, revisa y valida fianza, quedando en su poder original para su seguimiento y custodia, proporcionando copias con su Vo. Bo.
Contratista 16 Recibe copias validadas y proporciona una al depto. de Seguimiento de Obra Publica
Depto. de Seguimiento de Obra Publica
17 Integra documentación para que sea remitida al área financiera en cuanto se tenga la estimación correspondiente (inicia tramite de estimación)
Gerencia de Tesorería 18 Recibe, revisa y remite la información a los departamentos de presupuestos y de egresos (vía sistema) para la afectación presupuesta!, pago o traspaso bancario electrónico
A continuación se describe en un diagrama de flujo la secuencia del procedimiento para su correcta aplicación.
23
^ V V Y
f CLAVE TITULO " \
PROCEDIMIENTO PARA AJUSTES DE COSTOS (ESCALATORIAS) DE ACUERDO A LA LE'Í DE ADQ. OBRAS PÚBLICAS Y/O OBRAS PÚBLICAS Y SERV. RELAC. CON LA MISMA
MAINUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN Y PAGO DE OBRA PÚBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA
AREA
! GERENCIA DE NORMAS Y OBRA PÚBLICA
V
CAPITULO
J
PAG.
FECHA
SUSTITUYE
DE
PAG. 1 DE 4
VgECHA FEBRERO 2001
CONTRATISTA SUPERINTENDENCIA DE CONSERVACIÓN
EMPRESA DE SUPERVISIÓN
{ INICIO ]
OFICIO, ESTUDIO Y ANEXOS
ELABORA ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS Y ENTREGA UNA VEZ QUE SE HAYAN PUBLICADO LOS PORCENTAJES DE INCREMENTO DE INSUMOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS EN BOLETINES Y EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FERERACIÓN
OFICIO, ESTUDIO Y ANEXOS
RECIBE Y TURNA ESTUDIO DE AJUSTES DE COSTOS, PARA SU REVISIÓN
OFICIO, ESTUDIO Y ANEXOS
RECIBE CORRIGE Y REGRESA ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS MEDIANTE OFICIO
OFICIO
RECIBE Y ENVlA ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS MEDIANTE OFICIO PAFtA CORRECCIÓN
OFICIO, ESTUDIO Y ANEXOS
RECIBE Y TURNA EL ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS PARA VERIFICAR QUE ESTE CORREGIDO Y SE VALIDE
OFICIO. ESTUDIO Y ANEXOS
RECIBE, REVISA Y DICTAMINA PROCEDENCIA
PROCEDE 9 NO
OFICIO
DEVUELVE Y OBSERVACIONES OFICIO
ELABORA MEDIANTE
RECIBE, REALIZA REVISIÓN PRELIMINAR AL ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS
OFICIO, ESTUDIO Y ANEXOS
REVISA, VALIDA EN COORDINACIÓN CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y EMITE OPINIÓN MEDIANTE OFICIO
<D
24
V-©Qm¡i(fíi@§ y
f CLAVE TITULO "X
PROCEDIMIENTO PARA AJUSTES DE COSTOS (ESCALATORIAS) DE ACUERDO A LA LE1} DE ADQ. OBRAS PÚBLICAS Y/O OBRAS PÚBLICAS Y SERV. RELAC. CON LA MISMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN Y PAGO DE OBRA PÚBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA
AREA
i GERENCIA DE NORMAS Y OBRA PÚBLICA
V
CAPITULO
J
PAG.
FECHA
PAG.
SUSTITUYE
DE
2 DE 4
\£ECHA FEBRERO 2001
~N
J
SUBDELEGADO TÉCNICO Y/O SUBGERENTE TÉCNICO
GERENCIA DE AUTOPISTAS, PUENTES
GERENCIA DE NORMAS Y OBRA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE OBRA
PÚBLICA
OFICIO, ESTUDIOS Y ANEXOS
RECIBE, FIRMA DE CONFORMIDAD LOS CUADROS DE RESUMEN Y EMITE OFICIO CON EL MONTO DE AJUSTE DE COSTOS Y PERIODO QUE ESTA ACTUALIZADO
OFICIO, ESTUDIO Y ANEXOS
RECIBE, REVISA Y TURNA MEDIANTE OFICIO COMENTARIOS Y CONFORMIDAD
OFICIO, ESTUDIO Y ANEXOS
RECIBE Y TURNA PAFÍA SU REVISIÓN Y FORMALIZACIÓN CORRESPONDIENTE
LOS RESPONSABLES DE ELABORAR LOS DOCUMENTOS SON: A- DICTAMEN 1 ENCARGADO DEL ÁREA DE REVISION Y
FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS, 2. DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE
OBRA PUBLICA 3. GERENCIA DE NORMAS Y OBRA PÚBLICA. 4. GERENCIA DE AUTOPISTASY/O PUENTES
Y/O EDIFICACIÓN Y/O SUPERVISIÓN. 5. SUBD. DE CONSERVACIÓN Y/O SUBD. DE
DESARROLLO TECNOLÓGICO. B-OFICIOS DE ESCALATORIA 1. CONTRATISTA. 2. SUBD. DE CONSERVACIÓN Y/O SUBD. DE
DESARROLLO TECNOLÓGICO
DICTAMEN OFICIO
RECIBE, REVISA EN TÉRMINOS GENERALES LA APLICACIÓN DE INDICES, ELABORA DICTAMEN Y OFICIO DE ESCALATORIA, MENCIONANDO OFICIO DE AUTORIZACIÓN AUTORIZADO POR LA SHCP, Y POSTERIORMENTE RECABAR LAS FIRMAS SIGUIENTES.
©«ft iTOSY
f CLAVE TITULO " N
PROCEDIMIENTO PARA AJUSTES DE COSTOS (ESCALATORIAS) DE ACUERDO A LA LE DE ADQ. OBRAS PÚBLICAS Y/O OBRAS PÚBLICAS Y SERV. RELAC. CON LA MISMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN Y PAGO DE OBRA PÚBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA
AREA
GERENCIA DE NORMAS Y OBRA PÚBLICA
V
CAPITULO
y
PAG.
FECHA
PAG.
SUSTITUYE
DE
3 DE 4
V^ECHA FEBRERO 2001
" >
J ^
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE
LICITACIONES
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE OBRA
PÚBLICA
CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
14 OFICIO DE ESCALATORIA
VERIFICA SI HAY SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, EN CASO CONTRARIO REALIZA UNA REDUCCIÓN Y/O TRANSFERENCIA INTERNA Y OTORGA NÚMERO Y ENVÍA
OFICIO DE ESCALATORIA
RECIBE Y NOTIFICA AL CONTRATISTA Y PROPORCIONA COPIA DEL OFICIO DE ESCALATORIA.
OFICIO DE ESCALATORIA
RECIBE COPIA DEL OFICIO DE ESCALATORIA Y TRAMITA FIANZA
17
FIANZA OFICIO DE ESCALATORIA
RECIBE. REVISA Y VALIDA FIANZA, QUEDANDO EN SU PODER EL ORIGINAL PARA SU SEGUIMIENTO Y CUSTODIA, PROPORCIONANDO COPIAS CON SU Vo. Bo. Y ENVlA
18
19
JL
COPIA DE FIANZA
RECIBE COPIAS VALIDADAS Y ENTREGA UNA COPIA
OFICIO DE ESCALATORIA, DICTAMEN, COPIA DE FIANZA
INTEGRA DOCUMENTACIÓN PARA QUE SEA REMITIDA AL ÁREA FINANCIERA EN CUANTO SE TENGA LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE
26
V-lp>y@íífe§
CLAVE TITULO
PROCEDIMIENTO PARA AJUSTES DE COSTOS (ESCALATORIAS) DE ACUERDO A LA LB\ DE ADQ. OBRAS PÚBLICAS Y/O OBRAS PÚBLICAS Y SERV. RELAC CON LA MISMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN Y PAGO DE OBRA PÚBLICA
AREA
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA
GERENCIA DE NORMAS Y OBRA PÚBLICA
CAPITULO
Z' PAG.
FECHA
PAG.
S U S T I T U Y E
DE
4 DE 4
\ £ECHA FEBRERO 2001
^ \
j
GERENCIA DE TESORERÍA
RECIBE, REVISA Y REMITE LA INFORMACIÓN A LOS DEPTOS. DE PRESUPUESTOS Y DE EGRESOS (VlA SISTEMA) PARA LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL. PAGO O TRASPASO BANCARIO ELECTRÓNICO.
Para la interpretación de este procedimiento, es necesario proporcionar, a las áreas
responsables, de la elaboración, revisión y autorización del estudio de ajuste de costos de
obra publica y servicios relacionados con las mismas, ya sea por contrato o por
administración directa, los lineamientos establecidos en la Ley, su Reglamento y demás
normatividad vigente aplicable.
Los lineamientos y la Normatividad vigente que consultaremos para la correcta
interpretación de nuestro procedimiento, la encontraremos en el anexo de este
documento.
En los lineamientos de la Normatividad se especifica claramente los tiempos establecidos
y la documentación que se presentara y generara en el desarrollo de la revisión del
estudio de ajuste de costos, desde que la empresa contratista solicita su ajuste de costos,
hasta la conclusión con el pago respectivo.
Una vez que se hayan identificado todos los lineamientos establecidos por la
Normatividad vigente, se procederá a su análisis e interpretación de cada uno de los
artículos que tienen que ver con la revisión de los ajustes de costos, con objeto de no
incurrir en observaciones por parte de los entes fiscalizadores por realizar pagos
indebidos o extemporáneos.
28
3.2. DEL CALCULO DE AJUSTE DE COSTOS
Los contratos de obra publica y servicios relacionados con las mismas, deberán contener,
el procedimiento de ajuste de costos que deberá ser el determinado desde las bases de
licitación por la dependencia CAPUFE, el cual deberá regir durante la vigencia del
contrato.
La revisión de los costos se hará según el caso, mediante cualesquiera de los siguientes
procedimientos:8
1 .-Revisar cada uno de los precios de cada contrato para obtener el ajuste
2.- Revisar un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades
de trabajo por ejecutar representen cuando menos el 80 % del importe total faltante del
contrato
3.-En el caso de las obras en las que se tenga establecida la proporción en que
intervienen los insumes en el total del costo directo de las obras, el ajuste respectivo
podrá determinarse, mediante la actualización de los costos de los insumes que
intervienen en dichas proporciones.
La aplicación de los procedimientos anteriores deberán pactarse en el contrato
correspondiente.
Y estarán sujetos a lo siguiente:
Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar conforme
al programa de ejecución pactado en el contrato
8.-Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios ralacionados con las mismas (D.O.F. 20-08-2001)
29
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base
en los relativos o índices que determine la Secretaria, cuando los relativos que requiera el
contratista o la contratante no se encuentren dentro de los publicados por la Secretaria,
CAPUFE procederá a calcularlos, utilizando lineamientos y metodología que expida la
Secretaria.
Se deberá establecer que los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la
terminación de los trabajos contratados, y considerar que el ajuste se aplicara a los costos
directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales
durante el ejercicio del contrato.
El costo por fmanciamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta
a que se refiere la fracción V del articulo 31 del Reglamento.
La formulación del ajuste de costos deberá efectuarse mediante el oficio de resolución
que acuerde el aumento o reducción correspondiente, en consecuencia no se requiere de
convenio alguno.
30
CAPITULO IV
APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
31
4. APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
El objetivo de este capitulo es lograr que los analistas de precios unitarios al
revisar el presente ejemplo, tengan un mejor panorama sobre la aplicación e
interpretación del presente manual.
Una vez establecidos los lineamientos y las condiciones que se deben cumplir,
al solicitar el ajuste de costos, nos enfocaremos directamente al procedimiento
del análisis de un ajuste de costos, para lo que tomaremos como ejemplo el
estudio de actualización de una empresa constructora que tenga un contrato de
obra publica con "CAPUFE".
En su estudio se debe revisar el presupuesto base de acuerdo a su concurso
original, con sus respectivos análisis de precios unitarios, para posteriormente
efectuar la comparativa correspondiente con los análisis ya actualizados.
En este caso la empresa Agregados y Asfaltos de Celaya, S.A. de C.V.,
después de haber cumplido con los tramites correspondientes a los puntos No.
1 y 2 del procedimiento en cuestión, correspondiente al capitulo III, es decir que
una vez que la superintendencia de Conservación recibió el estudio del ajuste
de costos de la empresa, procede a su revisión.
La empresa contratista en este caso esta solicitando un ajuste de costos para
el periodo comprendido del mes de junio al mes de septiembre del 2000, este
contrato consta únicamente de cinco conceptos en su catalogo de obra.
32
Inicialmente revisamos el cuaderno de concurso, para checar el presupuesto
base, también revisamos los análisis de los cinco precios unitarios, para
considerar sus rendimientos, costos indirectos, utilidad, etc. Checamos la
explosión de insumes del presupuesto base, el catalogo de materiales, de
mano de obra y los costos horarios del equipo, con el fin de conocer todo lo
que intervino en la elaboración del presupuesto base a nivel de concurso el
cual se efectúo en Abril del 2000.
A continuación se presenta la documentación correspondiente al presupuesto
base que consta de un resumen, cinco precios unitarios y la explosión de
insumos, para observar y tomar nota de lo indicado en el párrafo anterior, para
que al efectuar el ajuste de costos nos demos cuenta y comparemos que se
están respetando los datos originales del concurso.
33
AGREGADOS ASFALTOS DE CELA YA S.A. DE C.V. AUTOPISTA QUERETAROSAN LUIS POTOSÍ KM 15.5
QUERETARO, QRO. OBRA: CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FECHA 24 DE ABRIL DE 2000 FRESADO Y RENIVELACION DE CARPETA ASFÁLTICA ENTRAMOS INICIO 1 < DE MAYO DE 2000 .AISLADOS DEL KM 8»+000 AL 96+300 CPO. "B" DE LA ALT. MEXICO-QLERETARO. TERMINACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2000 LICITACIÓN : 09120029-009-00 ANALISTA : ING. ALFREDO OLVERA LUCAS.
Presupuesto BASE AL MES DE ABRIL 2000 CU Descripción Unidad Cantidad Precio U. Total
CONSERVACIÓN
PAVIMENTACIÓN
FRESADO DE LA CARPETA EXISTENTE RETiRANDO EL M3 1,500.00 103.75 155,625.00 MATERIAL AL SITIO QUE INDIQUE EL ORGANISMO. INCLUYE ACARREOS HASTA 5 KM, P.U.O.T.
CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA CON M3 2,500.00 456.54 V141,600.00 RENIVELACION ELABORADA EN CALIENTE EN PLANTA ESTACIONARIA CON MATERIAL PÉTREO DE TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 19 MM Y CEMENTO ASFÁLTICO TIPO AC-20 COMPACTADA AL 96% DE SU PESO VOLUMÉTRICO MARSHALL, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS Y ACARREOS, P.U.O.T.
CEMENTO ASFÁLTICO AC-20 PARA CARPETA KG 337,500.00 1.91 644,625.00 ASFÁLTICA. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO. P.U.O.T.
RIEGO DE LIGA PARA RENIVELACION DE CARPETA LT 13,150.00 2.23 29,324.50 ASFÁLTICA A RAZÓN DE 0.5 LT M2 UTILIZANDO EMULSION ASFÁLTICA DE ROMPIMÍENTO RÁPIDO, EL PRECIO INCLUYE: BARRIDO PREVIO DE LA SUPERFICIE, ADQUISISCION DE LA EMULSION, TRASLADOS, ALMACENAJE, COLOCACIÓN Y PEAJES, P.U.O.T.
SUMINISTRO DE ADITIVO SBS SOLPRENE 411 DE KG 6,437.50 20.06 169.256 25 NEGROMEX O SIMILAR, DOSIFICADO EN 2.5% CON RELACIÓN AL PESO DEL CEMENTO ASFÁLTICO TIPO AC-20 PARA EMPLEARSE EN LA CARPETA ASFÁLTICA, P.U.O.T.
Total de PAVIMENTACIÓN 2"I40,430.75
Total de CONSERVACIÓN 2,140,430.75
Total de Presupuesto 2"I40,430.75
ING. LUIS E. DE ANDA DABROWSKI DIRECTOR
34
AGREGADOS ASFALTOS DE CELA YA S.A. DE C.V. AUTOPISTA QUERETAROSAN LUIS POTOSÍ KM 15.5
QUERETARO. QRO.
OBRA: CONSERVACIÓN DE LA SUPERF1CE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO Y RENIVELACIÓN DE CARPETA .ASFÁLTICA ENTRAMOS AISLADOS DEL KM ÜS-OOO .AL 96+300 CPO. "B" DE LA ALT. MEXICO-QUERETARO. LICITACIÓN : 09120029-009-00
FECHA: 24 DE ABRIL DE 2000 INICIO: 15 DE MAYO DE 2000
TERMINACIÓN. 31 DE AGOSTO DE 2000 .ANALISTA : ING. ALFREDO OLVERA LUCAS.
PRESUPUESTO BASE Análisis de Precio Unitario AL MES DE ABRIL 2000
Descripción
Clave: 1
FRESADO DE LA CARPETA EXISTENTE RETIRANDO EL MATERIAL AL SITIO QUE INDIQUE EL ORGANISMO. INCLUYE ACARREOS HASTA 5 KM, P U.O.T.
Equipo
C Clave Descripción Unidad Precio U. Rendmto.
1- CAMION VOLTEO Rendimiento Total de Equipo
Auxiliares
camion volteo : 25.00000
hora 258.51 Total
C Clave Descripción Unidad Cantidad Precio U.
PFRESADO PERFILADORA REFAC-01
AGUA P. COMP.
Total de Auxiliares
Proceso de fresado de carpeta de 0-5 cms M3 Perfiladora de concreto asfáltico PR-450 Puntas de desgaste para perfiladora Pr-450 con portapuntas agua para compactaciones y concretos acarreo y aplicación con pipa
Total Salarios Base Mano de Obra en Indirectos Total Salario Gravable de SAR e INF
Costo Directo Administración de oficinas centrales ( 2.19%) Admon de obras seguros y fianzas (10.98%)
Subtotal Financiamiento ( 1.52%)
Subtotal Utilidad ( 8.00%)
Subtotal SAR( 2.00%)
INFONAVIT( 6.00%) Subtotal
secodam( 0.50%)
Precio Unitario ** CIENTO TRES PESOS 75/100 @M.N.
Unidad: Cantidad: Precio U.:
Total:
M3 1,500.00
103.75 155,625.00
Total
258.51 10.34 10.34
Total
r-450
inc.
3.60 0.00 4.64
hora 0.06670 pieza 0.11000
M3 o.oñnm
Cantidad: 1.00000
909.64 90.63
39.00
Suma Total
60.67 9.97
1.95
72.59 72.59 72.59
82.93 1.82 9.11
93.86 1.43
95.29 7.62
102.91 0.09 0.23
103.23 0.52
103.75
ING. LUIS E. DE ANDA DABROWSKI DIRECTOR
35
AGREGADOS ASFALTOS DE CELA YA S.A. DE C.V. AUTOPISTA QUERETARO-SAN LUIS POTOSÍ KM 15.5
QUERETARO. QRO
OBRA CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO Y RENIVELACION DE CARPETA ASFÁLTICA ENTRAMOS AISLADOS DEL hA4 8^+000 AL 96- 300 CPO "B" DE LA ALT MEXICO-QUERETARO LICITACIÓN : 09120029-009-00
FECHA. 24 DE ABRIL DE 2000 INICIO 15 DE MAY O DE 2000
TERMINACIÓN 31 DE AGOSTO DE 2000 ANALISTA ING ALFREDO OLVERA LUCAS
PRESUPUESTO BASE Análisis de Precio Unitario AL MES DE ABRIL 2000
Descripción
Clave 2 CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA CON RENIVELACION ELABORADA EN CALIENTE EN PLANTA ESTACIONARIA CON MATERIAL PÉTREO DE TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 19 MM Y CEMENTO ASFÁLTICO TIPO AC-20 COMPACTADA AL 95% DE SU PESO VOLUMÉTRICO MARSHALL, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS Y ACARREOS, P U O T
Materiales
Unidad Cantidad Precio U
Total
M3 2,50000
456 64 1 "141.600 00
C Clave
ACARREO CON Total de Materiales
Auxiliares
C Clave
Descripción
Acarreo de concreto asfáltico
Descripción
Unidad
M3
Unidad
Cantidad
3683000
Cantidad
Precio U.
2 21
Precio U.
Total
8139 81.39
Total
+
h I-+ h
+ I-t-I-+ +
roí
M ASFÁLTICA
DIESEL GRAVA 19 MM CARGADOR FR CAMION VOLTE A PLANTA ASF
P TENDIDO-CA! COMP NEUMAT COMP D RODh EXTENDEDORA CUADRILLA (TC AGUA P TENDÍ
al de Auxiliares
Mezcla asfáltica en caliente elaborada con material pétreo de 3/4 a finos y cemento asfáltico AC-20 Diesel Grava 19 mm (3/4) Cargador frontal 75-B camion volteo Calentamiento y bombeo de Planta de asfaltos Barber Greene
proceso de tendido de carpeta asfáltica compactador neumático compactador doble rodillo liso Maquina extendedora finisher cuadnlla de tendido agua para tendido de carpeta
M3
Lt M3 hora hora M3 hora
Cantidad M3 hora hora hora jor M3
Cantidad
1500000 100000 0Q2540 002540 000150 002540
127000
004838 004838 004838 000476 004846
100000
370 5200
39490 258 51 37000
1822 72 Suma Total
31997 34393 399 75
2,43090 7041 Suma Total
55 50 52 00 1003 6 57 056
4630 17096 21712
1548 1664 1934 1157 3 41
66 44 66 44
283.56
Total Salarios Base Mano de Obra en Indirectos Total Salario Gravable de SAR e INF
17.11 0.00
22.07
Costo Directo Administración de oficinas centrales ( 2.19^)
Admon de obras seguros y fianzas (10.9814} Subtotal
Flnanciamiento ( 1.52%) Subtotal
Utilidad ( 8.00%| Subtotal
SAR( 2.00%» INFONAVIT( 5.00%)
Subtotal secodamf 0.50%)
CUATROCIENTOS CINCUEI
ING LUIS
Precio Unitario PESOS 64/100 @M.N."
ANDA DABROWSKI DIRECTOR
364.95 7.99
40.07 413.01
6.28 419.29
33.54 452.83
0.44 1.10
454.37 2.27
456.64
36
AGREGADOS ASFALTOS DE CELA YA S.A. DE C.V. AUTOPISTA QUERETARO-SAN LUIS POTOSÍ KM 15.5
QUERETARO, QRO.
OBRA; CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDLANTE FRESADO Y RENIVELACION DE CARPETA ASFÁLTICA ENTRAMOS AISLADOS DEL K.M 81+000 AL 96+300 CPO. "B" DE LA ALT. MEXICO-QUERETARO. LICITACIÓN : 09120029-009-00
FECHA 24 DE .ABRIL DE 2000 INICIO: 15 DE MAYO DE 2000
TERMINACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2000 ANALISTA : ING. ALFREDO OLVERA LUCAS.
PRESUPUESTO BASE Análisis de Precio Unitario AL MES OE ABRIL 2000 Descripción
Clave: 3 CEMENTO ASFÁLTICO AC-20 PARA CARPETA ASFÁLTICA. ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO. P.U.O.T.
Materiales
INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO,
C Clave Descripción Unidad Cantidad Precio U.
ASFALTO AC-2C ACARREO AC-2
Total de Materiales
cemento asfáltico AC-20 Acarreo de cemento asfáltico ac-20
Kg kg
1.03000 1.03000
1.30 0.12
Unidad Cantidad Precio U.
Total
KG 337,500.00
1.91 644,625.00
Total
1.34 0.12 1.46
Auxiliares
C Clave Descripción Unidad Cantidad Precio U. Total
+ A DIESEL
Total de Auxiliares
Calentamiento y bombeo de Diesel
Total Salarios Base Mano de Obra en Indirectos Total Salario Gravable de SAR e INF
M3 Lt 100.00000 3.70
Suma Cantidad: 0.00018 Total
0.00 0.00 0.00
Costo Directo Administración de oficinas centrales ( 2.19%) Admon de obras seguros y fianzas (10.98%)
Subtotal Financiamiento ( 1.52%)
Subtotal Utilidad! 8.00%)
Subtotal SAR ( 2.00%)
INFONAVIT( 5.00%) Subtotal
secodam( 0.50%)
370.00 370.00
0.07 0.07
1.53 0.03 0.17 1.73 0.03 1.76 0.14 1.90 0.00 0.00 1.90 0.01
Precio Unitario UN PESOS 91/100 @M.N.
1.91
ING. LUIS E. DÉ ANDA DABROWSKI DIRECTOR
37
AGREGADOS ASFALTOS DE CELA YA S.A. DE C.V. AUTOPISTA QUERETARO-SAN LUIS POTOSÍ KM 15.5
QUERETARO, QRO.
OBRA: CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO Y R£Nl\"ELACION DE CARPETA ASFÁLTICA ENTRAMOS .AISLADOS DEL KM 81-000 .AL 96+300 CPO. "B" DE LA AUT. MEXICO-QUERETARO. LICITACIÓN : 09120029-009-00
FECHA 24 DE .ABRIL DE 2000 INICIO: 15 DE MAYO DE 2000
TERMINACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2000 .ANALISTA : ING. ALFREDO OL'VERA LUCAS.
PRESUPUESTO BASE Análisis de Precio Unitario AL MES DE ABRIL 2000 Descripción
Clave: 4 RIEGO DE LIGA PARA RENIVELACION DE CARPETA ASFÁLTICA A RAZÓN DE 0.5 LT_ M2 UTILIZANDO Unidad EMULSION ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO, EL PRECIO INCLUYE. BARRIDO PREVIO DE LA Cantidad SUPERFICIE. ADQUISISCION DE LA EMULSION, TRASLADOS, ALMACENAJE, COLOCACIÓN Y PEAJES, Precio U. P.U.O.T. Total
Materiales
C Clave Descripción Unidad Cantidad Precio U.
EMULSION RR-: AC-EMUL
Total de Materiales
Equipo
Emulsion cationtca de rompimiento rápido Lt acarreo de emulsion Lt
1.03000 1.03000
1.13 0.12
C Clave Descripción Unidad Precio U. Rendmto.
\- PETRO Rendimiento Total de Equipo
Auxiliares
Petrolizadora Mercedes Benz : 552.48619
hora 276.13 Total
C Clave Descripción Unidad Cantidad Precio U.
+ A DIESEL
Total de Auxiliares
Calentamiento y bombeo de Diesel
Total Salarios Base Mano de Obra en Indirectos Total Salario Gravable de SAR e INF
Precio Unitario DOS PESOS 23/100 @M.N.
ING. LUIS E. DE ANDA DABROWSKI DIRECTOR
LT 13.150.00
2.23 29,324.50
Total
1.16 0.12 1.28
Total
276.13 0.50 0.50
Total
M3 Lt 100.00000 3.70
Suma Cantidad • 0.00004 Total
0.07 0.00 0.09
Costo Directo Administración de oficinas centrales ( 2.19%) Admon de obras seguros y fianzas (10.98%)
Subtotal Financiamiento ( 1.52%)
Subtotal Utilidad ( 8.00%)
Subtotal SAR( 2.00%)
INFONAVIT( 5.00%) Subtotal
secodam ( 0.50%)
370.00 37000
0.01 0.01
1.79 0.04 0.20 2.03 0.03 2.06 0.16 2.22 0.00 0.00 2.22 0.01
2.23
38
AGREGADOS ASFALTOS DE CELA YA S.A. DE C.V. AUTOPISTA QUERETARO-SAN LUIS POTOSÍ KM 15.5
QUERETARO, QRO.
OBRA: CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO Y RENIVELACION DE CARPETA ASFÁLTICA ENTRAMOS AISLADOS DEL KM 81^000 AL'96+300 CPO. "B" DE LA AIT. MEXICO-QIIERETARO. LICITACIÓN : 09120029-009-00
FECILA: 24 DE -ABRIL DE 2000 INICIO: 15 DE MAYO DE 2000
TERMINACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2000 ANALISTA : ING. ALFREDO OLVERA LUCAS.
PRESUPUESTO BASE Análisis de Precio Unitario AL MES DE ABRIL 2000
. Descripción
Clave: 5 SUMINISTRO DE ADITIVO SBS SOLPRENE 411 DE NEGROMEX O SIMILAR, DOSIFICADO EN 2.5% CON RELACIÓN AL PESO DEL CEMENTO ASFÁLTICO TIPO AC-20 PARA EMPLEARSE EN LA CARPETA ASFÁLTICA. P.U.O.T.
Materiales
C Clave Descripción Unidad Cantidad Precio U.
ACARREO SBS ADITIVO SBS 2.:
Total de Materiales
Acarreo de aditivo Solprene 411 Aditivo SBS solprene 411 al 2.5%
Kg 1.03000 1.03000
0.12 15.50
Unidad Cantidad Precio U.
Total
KG 8,437.50
20.06 169,256.25
Total
0.12 15.96 16.08
Total Salarios Base Mano de Obra en Indirectos Total Salario Gravable de SAR e INF
0.00 0.00 0.00
Costo Directo Administración de oficinas centrales ( 2.19%)
Admon de obras seguros y fianzas (10.98%) Subtotal
Financiamiento ( 1.52%) Subtotal
Ut i l idad! 8.00%) Subtotal
SAR( 2.00%) INFONAVIT( 5.00%)
Subtotal secodam ( 0.50%)
Precio Unitario ** VEINTE PESOS 06/100 @M.N. **
ING. LUIS E. DE ANDA DABROWSKI
DIRECTOR
16.08 0.35 1.77
18.20 0.28
18.48 1.48
19.96 0.00 0.00
19.96 0.10
20.06
39
AGREGADOS ASFALTOS DE CELA YA S.A. DE C.V. AUTOPISTA QUERETARO-SAN LUIS POTOSÍ KM 15 5
QUERETARO, QRO
OBRA CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO Y RENIVELACION DE CARPETA ASFÁLTICA ENTRAMOS AISLADOS DEL KM 81+000 AL 96+300 CPO "B" DE LA ALT MEXICO-QUERETARO LICITACIÓN : 09120029-009-00
FECHA 24 DE .ABRIL DE 2000 INICIO 15 DE MAYO DE 2000
TERMINACIÓN 31 DE AGOSTO DE 2000 ANALISTA ING ALFREDO OLVERA LLCAS
Explosión de Insumes de Presupuesto BASE AL MES DE ABRIL 2000 Clave Descripción Unidad Cantidad Precio U. Monto
Materiales
AC-EMUL
ACARREO AC-20
ACARREO CONCRETO
ACARREO SBS
ACEITE MOTOR
ADITIVO SBS 2 5 %
AGUA
ASFALTO AC-20
DIESEL
EMULSION RR-2K
ENERGÍA
GRAVA 19 MM
LLANTA
REFAC-OI
Total de Materiales
acarreo de emulsion
Acarreo de cemento asfáltico ac-20
Acarreo de concreto asfáltico
Acarreo de aditivo Solprene 411
aceite para motor
Aditivo SBS solprene 411 al 2 5%
Adquisición de agua en garza
cemento asfáltico AC-20
Diesel
Emulsion catiomca de rompimiento rápido
Energía eléctrica
Grava 19 mm (3/4)
Llantas radial super Laredo R-20
Puntas de desgaste para perfiladora Pr-450 con portapuntas
Lt
kg
M3
Kg
Lt
Kg
M3
Kg
Lt
Lt
Kw
M3
lote
pieza
13,54450000
347,62500000
92,07500000
8,69062500
31316869
8,69062500
19615000
347,62500000
66,54050517
13,54450000
7,927 40350
3,17500000
018197
16500000
012 1,62534 009
012 4171500 244
221 20348575 1188
012
1000
1,04288 006
975 305339 018
1550 134,70469 787
1,961 50 011
130 45191250 2639
3 70 24619087 1438
1 13 15,30528 089
1 00 7 927 40 0 46
5200 16510000 964
10,00000 1819 70 011
90 63 14,95395 087
1*290,807.25 75.38
Mano de Obra
AYTE GRAL
AYTE MAQ PERF
AYTE PETRO
AYTE PLANTA ASF
BANDEREROS
CADENERO
CHOFER
OP CAMION
OP CARGADOR
OP COMP NEUMÁTICO
AYUDANTE GENERAL
ayudante de maquina perfiladora
Ayudante de petrolizadora
Ayudante de planta de asfaltos
Bandereros
Cadenero
Chofer de camioneta
Operador de camion volteo
Operador de maquinaria pesada
Operador de compactador neumático
Jor
jor
jor
jor
jor
jor
jor
jor
jor
jor
ING LUIS E f\
DEV DIRÍ
10819970
920460
441280
1451610
4760000
11 90000
1190000
2390965
13 70965
2056150
vérm
118 31
130 74
145 56
111 90
118 31
130 74
167 86
193 80
258 72
_ 17822
ROWSKI
12,801 11
i , ? m 4 i
642 33
1,62435
5 63156
1 55581
1,99753
4,633 69
354696
3,86447
075
007
004
009
033
009
012
0 27
0 21
0 2 ^
40
AGREGADOS ASFALTOS DE CELA YA S.A. DE C.V. AUTOPISTA QUERETAROSAN LUIS POTOSÍ KM 15 5
QUERETARO. QRO
OBRA CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRES MX) Y RENIVELACION DE CARPETA ASFALTIC \ ENTRAMOS AJSLADOS DEL kM 8^000 AL 96+300 CPO "B" DE LA ALT MEXICO-QUERETARO LICITACIÓN : 09120029-009-00
FECHA 24 DE .ABRIL DE 2000 INICIO 15 DE MAYO DE 2000
TERMINACIÓN 31 DE AGOSTO DE 2000 ANALISTA ING ALFREDO OLVERA LUCAS
Explosión de Insumos de Presupuesto BASE AL MES DE ABRIL 2000 Clave Descripción Unidad Cantidad Precio l ) . Monto % OP D RODILLO LISO
OP FINISHER
OP PERF DE CONCRETO
OP PETRO
OP PIPA AGUA
OP PLANTA ASF
PEON
RASTRILLERO
SOBRESTANTE
TORNILLERO
Total de Mano de Obra
Operador de doble rodillo jor liso
Operador de maquina jor extendedora de asfalto finisher
Operador de perfiladora de jor concreto asfáltico
Operador de petroleadora
Operador de ptpa de agua
Operador de planta de asfalto
peon
Rastnlleros
Sobrestante de tendido
Tornillero para maquina
jor
jor
jor
jor
jor
jor
jor extendedora de asfalto
2056150
1451400
17303
227 56
3,557 76
330281
0 21
019
1200600
3 25128
466960
1451610
71 40000
47 60000
1190000
3023750
30B80
237 93
160 43
427 47
10593
130 74
26390
14310
3.707 45
77358
747 52
6,205 20
7563 40
6,223 22
3,140 41
4,32699
76,849.56
022
006
004
036
044
036
018
025
4.49
Equipo
CF CAMION VOLTEO
C F CARGADOR FRONT*
C F COMP D RODILL
CF COMP NEUMÁTICO
CF EXTENDEDORA FIN
CF PERFILADORA PR-
C F PETRO
CF PIPA1
CF PLANTA ASF
Total de Equipo
TOTAL DEL REPORTE
CAMION VOLTEO
Cargador Frontal 75-B
Compactador doble rodillo liso
Compactador neumático
Extendedorta finisher
Perfiladora PR-450
Petrolizadora Mercedes Benz
Camion pipa Mercedes Benz
Planta de Asfalto Barber green
14064500 14180 19,94346 116
8064500 23794 19,18867 112
120 96000 24548 29,69081 1 73
12095000 21992 26,59932 155
12096000 25500 30,84225 180
10005000 78363 78,40218 458
2380150 16943 4,032 69 024
3928750 12665 4,97576 029
8064500 1,62406 130,97232 765
344,647.46 20.13
1712,304.27 100.00
ING. LUÍ; DE ANDA DABROWSK1 DIRECTOR
41
AGREGADOS ASFALTOS DE CELAYA S.A. DE C.V. AUTOPISTA QUERETARO-SAN LUIS POTOSÍ KM 15.5
QUERETARO, QRO. OBRA- CONiSK'n'VArinN iW ! A SI 'PKKKfCIK OK ROI>A\i!KV!(> MK!)| ANTK FRESADO Y RE-NIVELACIÓN DE CARPETA .\SF.\LTICA ENTILAMOS .ViSLADOS DEL KM 84^000 .AL 96+300 CPO. "B" DE LA ALT. MEXICO-QUERETARO. LICIT ACTON : 09 i 20029-009-00
KKCHA: 74 OK AHKÜ l)K 2<«m I>JICIO: 15 DE .MAYO DE 2000
TERMINACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2000 ANALISTA: ING. .ALFREDO OL\"ERA LUCAS.
PRESUPUESTO BASE Catálogo de Auxiliares AL MES DE ABRIL 2000 C Clave Descripción Unidad Cantidad Precio U. Total
A DiESEL
Calentamiento y bombeo de I t lOO.OCOOO 3.70
Suma 370.00 370.00
M V I U M r . v ^umr .
M O U r t
PiPA
AGUA
áyüd pá fá CCHüpaCtáCiüries y Coi icrétús
Camion pipa Mercedes Benz
agua para t end ido de carpeta Adquisición de agua en garza CdiTiiün pipd MeTCedeS oéñZ
w3 hora
M3 M3 i lOlá
10GC0C O.Í2000
1.000CX) 0.25000
10.00 241.66 Suma
10.00 241.66
W l M l i U
10.00 29.ÍXÍ 33.00
10.00 00.41 70.41
MJVSFALTiCA Mezcla asfá l t ica en cal iente e laborada con M3 !Víate! ¡ai pét reo de 3/4 a f i nos y Cei nen io
UlCOCL.
<»4»f:»itfs..n. j m . ' j n
GRAVA 19 MM Grava 19 mm (3/4)
r L M I N lñ.ñS3t
udiuouui nuiuái 10-a
CSiEnisuiisnto y bombiSG ds Pianía de asfaltos Barber Greene
r COMP.NEüMAT compaciador neumático r ÜUrvIP. D. K U ü i ; CüihüáCtáCÍOf üOOté fúuiik
" i C A $ jtn.'^i í tw» jTiv4ia^>i^fs
T WUrtUrUI_LJ-\ \ i U wUdUliild Utí Ltil lUiUU
+ AGUA P. TENDÍ agua para tendido de carpeta
r PERFiLADGRA; rennaaora ae concreto asraittco rn-^ou Püfíiáb dé üéSÜáSía QÁTdt £éfí;i¿UÚÍd Pi-A
acarreo y aplicación con pipa
ui M3 ííora hora M3 hora
M3 hora ¡"lula
hn'-r»
jor M3
M3 hora piéZd
M3
15.00000 1.00000 G . G ¿ O H O n r r s^^ in
0.02540
0.CW636 Ü . O H O O O
nnáP*^ 3 .
0.04546
u.uoo/u U . i : U'wiU
O.u^OGu
o . ¡u
52.00 «4 .90 253.51 3^ .00
¡,622.72 Surt id
31S.97 343.33 '^PQ "<*-•.
2.400.90 70.4Í
S u i í i d
9CS.64 30.33
39.00
Süir tá
Ou.vX'
52.00 IÜ.ÜO í? Í Í T
O.oG 46.30
170.38
i 5.45 16.64 i c 24 11 .o / 3.41
33.44
60.67 9.3;
1.9G
72.53
DiRECTOR
42
AGREGADOS ASFALTOS DE CELAYA S.A. DE C.V. AUTOPISTA QUERETARO-SAN LUIS POTOSÍ KM 15.5
QUERETARO. QRO. OBRA: COXSERYACIONi DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO V RENl\-ELACION DE CARPETA ASFÁLTICA ENTRAMOS AISLADOS DEL KM 84*000 AL 96-300 CPO. "B" DE LA ALT. MEX1CO-QIERETARO. LICITACIÓN : 09120029-009-00
FECHA. 24 DE ABRIL DE 2000 IMCIO 15 DE MAYO DE 2000
TERMINACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2000 ANALISTA . ING. .ALFREDO OLVERA LUCAS.
PRESUPUESTO BASE Catálogo de Materiales AL MES DE ABRIL 2000 Clave Tipo Descripción Unidad Precio U. Fecha
AC-EMUL ACARREO AC-20 ACARREO CONCRETO ACARREO SBS ACEITE MOTOR ADITIVO SBS 2.5 % AGUA ASFALTO AC-20 DESPERDICIO
DIESEL EMULSION RR-2K
ENERGÍA GRAVA 19 MM LLANTA REFAC-01
MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT MAT
MAT MAT
MAT MAT MAT MAT
acarreo de emulsion Acarreo de cemento asfáltico ac-20 Acarreo de concreto asfáltico Acarreo de aditivo Solprene 411 aceite para motor Aditivo SBS solprene 411 al 2.5% Adquisición de agua en garza cemento asfáltico AC-20 Desperdicios de materiales asfálticos ( 3%) Diesel Emulsion cationica de rompimiento rápido Energía eléctrica Grava 19 mm (3/4) Llantas radial super Laredo R-20 Puntas de desgaste para perfiladora Pr-450 con portapuntas
Lt kg M3 Kg Lt Kg M3 Kg (%)mo
Lt Lt
Kw M3 lote pieza
0.12 0.12 2.21 0.12 9.75
15.50 1000 1.30
3.70 1 13
1.00 52.00
10,00000 90.63
28/Abr/2000 28/Abr/2000 28/Abr/2000 28/Abr/2000 28IAbrr2O0D 28/Abr/2000 28/Abr/2000 28/Abr/2000
28/Abr/2C100 28/Abr/2000
28/Abr/2000 28/Abr/2000 28/Abr/2000 28/Abr/2000
ING. LUIS E. DE ANDA DABROWSK1 DIRECTOR
43
AGREGADOS ASFALTOS DE CELA YA S.A. DE C.V. AUTOPISTA QUERETARO-SAN LUIS POTOSÍ KM 15 5
QUERETARO. QRO OBRA CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO Y RENIVELACION DE CARPETA ASFÁLTICA ENTRAMOS AISLADOS DEL KM 81+000 All 96+300 CPO "B" DE LA ALT MEXICO-Ql'ERET ARO LICITACIÓN : 09120029-009-00
FECHA 24 DE ABRIL DE 2000 INICIO 15 DE MAYO DE 2000
TERMINACIÓN 31 DE AGOSTO DE 2000 AN AI 1ST A ING AI FRFDO Oí .YFR AUCAS
PRESUPUESTO BASE Catálogo de Mano de Obra AL MES DE ABRIL 2000 Clave Descripción Unidad Salario Base FSR Salario Real Fecha
AYTE GRAL AYTE MAQ PERF
AYTE PETRO AYTE PLANTA ASF
BANDEREROS CADENERO CHOFER OP CAMION
OP CARGADOR
OP COMP NEUMAT
OP D RODILLO LISC
OP FINISHER
OPPERFDECONC
OP PETRO OP PIPA AGUA OP PLANTA ASF
PEON RASTRILLERO SOBRESTANTE TORNILLERO
AYUDANTE GENERAL ayudante de maquina perfiladora Ayudante de petrolizadora Ayudante de planta de asfaltos Bandereros Cadenero Chofer de camioneta Operador de camion volteo Operador de maquinaria pesada Operador de compactador neumático Operador de doble rodillo liso Operador de maquina extendedora de asfalto finisher Operador de perfiladora de concreto asfáltico Operador de petrolizadora Operador de pipa de agua Operador de planta de asfalto peon Rastnlleros Sobrestante de tendido Tornillero para maquina extendedora de asfalto
Jor jor
jor jor
jor jor jor jor
jor
jor
jor
jor
jor
jor jor jor
jor jor jor jor
75 00 83 36
33 33 70 69
75 00 8336
106 33 125 00
166 67
11500
111 67
146 67
198 82
153 33 103 33 27500
66 67 83 36
17000 91 67
157749 1 56838
1 5f¥)66 1 58303
1 Í J / / 4 9
1 56838 154957 155041
155226
1 54976
1 54952
155150
1 55316
155178 1 55261 155445
158883 1 56838 1 55237 1 56099
118 31 130 74
145 56 11190
118 31 130 74 167 86 193 80
258 72
178 22
173 03
227 56
:-*)B80
237 93 160 43 427 47
10593 130 74 26390 14310
28/Abr/2üüü 28/Abr/2UU0
28/Abr/2U00 28/Abr/2ÜÜU
28/Abr/2000 28/Abr/200n 28/Abr/2UU0 28/Abr/2UUU
28/Abr/2UUU
28/Abr/2UUU
28/Abr/2000
28/Abr/20U0
28/Abr/2(XJ0
28/Abr/2000 28/Abr/2ÜUÜ 28/Abr/2ÜOO
28/Abr/ZJUU 28/Abr/ÜÜÜU 28/Abr/2ÜUU 28/Abr/,AJU0
ING. LUIS E. DE ANDA DABROWSK1 DIRECTOR
44
AGREGADOS ASFALTOS DE CELA YA S.A. DE C.V. AUTOPISTA QUERETARO-SAN LUIS POTOSÍ KM 15.5
QUERETARO. QRO OBRA: CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO Y RENIVELACION DE CARPETA .ASFÁLTICA ENTRAMOS AISLADOS DEL KM 84+000 .AL 96+300 CPO. "B" DE LA ALT. MEXICO-QLERETARO. LICITACIÓN : 09120029-009-00
FECHA: 24 DE .ABRIL DE 2000 INICIO: 15 DE MAYO DE 2000
TERMINACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2000 ANALISTA ING. ALFRF.DOOI.YF.RA LUCAS.
PRESUPUESTO BASE Catálogo de Mano de Obra AL MES DE ABRIL 2000 C Clave Descripción Unidad Cantidad Precio U. Total
CUADRILLA (TC SOBRESTANTE AYTE.GRAL RASTRILLERO PEON CHOFER CADENERO BANDEREROS
cuadrilla de tendido Sobrestante de tendido AYUDANTE GENERAL Rastnlleros peon Chofer de camioneta Cadenero Bandereros
jor jor Jor jor jor jor jor jor
1.00000 2.00000 4.00000 600000 100000 1.00000 400000
263.90 118.31 130.74 105.93 167.86 130.74 118.31 Suma
263.90 236 62 522.96 635.58 167.86 130.74 473 24
2,430.90
INC. LUÍ ANDA DABROWSK1 DIRECTOR
45
Una vez revisado en su totalidad el presupuesto base, procedemos al ajuste de
costos al mes de Junio.
Para hacer el ajuste de costos tomaremos como ejemplo el análisis del precio
unitario No. 4 "RIEGO DE LIGA PARA RENIVELACION DE CARPETA ASFÁLTICA",
el cual se encuentra en la siguiente pagina.
46
AGREGADOS ASFALTOS DE CELA YA S.A. DE C.V. AUTOPISTA QUERETARO-SAN LUIS POTOSÍ KM 15.5
QUERETARO, QRO. OBRA: CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO Y RENINXLACION DE CARPETA .ASFÁLTICA ENTRAMOS AISLADOS DEL KM 81 000 AL 96+300 CPO. "B" DE LA ALT. MEXICO-QUERETARO. LICITACIÓN : 09120029-009-00
FECHA 24 DE .ABRIL DE 2000 INICIO: 15 DE MAYO DE 2000
TERMINACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2000 ANALISTA : ING. ALFREDO OLXTRA LUCAS.
PRESUPUESTO BASE Análisis de Precio Unitario AL MES DE ABRIL 2000 Descripción
Clave' 4 RIEGO DE LIGA PARA RENIVELACION DE CARPETA ASFÁLTICA A RAZÓN DE 0 5 LT_ M2 UTILIZANDO Unidad • LT EMULSION ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO, EL PRECIO INCLUYE. BARRIDO PREVIO DE LA Cantidad: 13,150.00 SUPERFICIE. ADQUISISCION DE LA EMULSION. TRASLADOS. ALMACENAJE, COLOCACIÓN Y PEAJES, Precio U. . 2.23 P.U.O.T. Total: 29,324.50
Materiales C Clave Descripción Unidad Cantidad Precio U.
EMULSION RR-: AC-EMUL
Total de Materiales
Emulsion cationica de rompimiento rápido Lt acarreo de emulsion Lt
1.03000 1.03000
1.13 0.12
Total
1 16 0.12 1.28
Equipo ; C Clave Descripción Unidad Precio U. Rendmto. Total
h PETRO Rendimiento Total de Equipo
Petrolizadora Mercedes Benz : 552.48619
hora 276.13 Total
276.13 0.50 0.50
Auxiliares C Clave Descripción Unidad Cantidad Precio U. Total
+ A DIESEL
Total de Auxiliares
Calentamiento y bombeo de Diesel
Total Salarios Base Mano de Obra en Indirectos Total Salario Gravable de SAR e INF
M3 Lt 100.00000 3.70
Suma Cantidad: 0.00004 Total
0.07 0.00 0.09
Costo Directo Administración de oficinas centrales ( 2.19%}
Admon de obras seguros y fianzas (10.98%) Subtotal
Financiamiento ( 1.52%) Subtotal
Utilidad ( 8.00%) Subtotal
SAR ( 2.00%) INFONAVIT ( 5.00%)
Subtotal secodam ( 0.50%)
370.00 370 00
0.01 0.01
1.79 0.04 0.20 2.03 0.03 2.06 0.16 2.22 0.00 0.00 2.22 0.01
Precio Unitario " D O S PESOS 23/100 @M.N. **
ING. LUIS E. DE ANDA DABROWSKI DIRECTOR
2.23
47
Al revisar el análisis de precios unitarios que tomamos como ejemplo, nos
damos cuenta que intervienen materiales, mano de obra y equipo, por lo que
tendremos que actualizar a cada uno de ellos.
Para llevar a cabo la actualización recurrimos a los índices que se publican
mes a mes en los boletines del Banco de México.
El primer insumo que tomaremos para su actualización es la emulsión cationica
de rompimiento rápido, por lo que tomamos el boletín del Banco de México
correspondiente al mes de Abril del 2000, para revisar la variación inicial que
corresponde a la fecha de concurso. Primero buscamos la rama a la cual
pertenece así como por su clase y su genero que en este caso estaremos
hablando de la rama 33 "Refinación de Petróleo", clase 3312 asfalto y genero 388
asfalto, una vez localizado en el boletín del Banco de México, en donde
coincide la columna del mencionado genero con la columna del mes de Abril, el
numero que aparece será nuestro numero relativo base al mes de abril, que
corresponde a 452.104 posteriormente tomamos el boletín del Banco de
México, que corresponde al mes de Junio del 2000, ya que este mes
corresponde al primer periodo de actualización y procedemos de la misma
forma, para determinar el numero relativo al mes de junio que resultó ser
531.807.
En las dos paginas siguientes presentamos una copia de los índices del Banco
de México del mes de abril y del mes de junio, en los que esta representada la
forma en que se localizara el numero relativo correspondiente.
48
CONCEPTO
._ RAMA 31 PAPBLYCAKTON ^ CLASE 3101 PASTAS OB CELULOSA Y PATOL 333 PAPEL PARA IMPRENTA Y ESOUTURA 336 PAPEL KRAFTYSEMUUtAFT 357 PAPEL HIGIÉNICO 338 CELULOSA 339 SERVILLETAS DE PAPEL 360 OTROS PAPELES
CIASE 3111 CARTON, CARTONOUJO Y CARTON IMPREGNADO 361 CARTON 362 CARTONOIJX) Y CARTULINAS
CLASE 3121 ENVASES DE PAPEL 363 BOLSAS DE PAPEL 364 SACOS DE PAPEL
CLASE 3122 ENVASES DE CARTON 365 CMAS Y ENVASES DE CARTON
CLASE 3123 OTROS PRODUCTOS DE CELULOSA. PAPEL Y CARTON 366 CUADERNOS Y CARPETAS 367 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL YCARTON
RAMA 32 IMPRENTAS Y EDITORIALES CLASE 3201 EDiaON DE PERIÓDICOS Y REVISTAS 371 REVISTAS 372 PERIÓDICOS
CLASE 3202 EDICIÓN DE LIBROS Y SLMOARES 373 LIBROS DE TEXTO 374 OTROS UBROS
CLASE 3211 IMPRENTA. UTOGRAITAYENCUADERNACION 373 FORMASYETIQUETAS 376 FOLLETOS YOTROS IMPRESOS
RAMA 33 REFINAaON DE PETRÓLEO CLASE 3301 COMBUSTIBLES DERIVADOS DE PETRÓLEO 380 GASOLINA Í ^ V ' 381DIESFI. l / 382 COMBUSTOLEO — 383 GAS LICUADO 3MTURBOSINA 383 OTROS COMBUSTIBLES 386 OTROS PETROLÍFEROS <
CLASE 3311 REGENER DE ACEITES LUBRICANTES INCLUSO ADITIV 387 ACEITES LUBRICANTES - '
CLASE 3312 ASFALTO 1 'WÜMMS
ABR-2000 MAM0OO
131 0.05 0.02 0.04 0.01 0.94 0.00 0.00 0.04 0.04 0.04 0.00 -0.00 0.00 0.02 0.02 3.64 3.91 0.60 0.68 1.15 0.03 1.83 1.31 1.82 0.74 0.00 0.00 0.00 0.86 0.86 0.77 0.75 0.72 4.28
-9.96 1.49 1.42
-^0 .30 0.30 2.23 i.2Í
ABR.1999 MAK-1999
~031~ ~~ asi -O.08 0.70 1.29 3.16 •0.01 1.48 1.63 2.56 -0.16 0.00 0.00 0.00 035 0.35 0.00 0.00 0.00 1.21 0.41 0.78 0.19 0.69 0.83 0.53 2.10 4.11 0.00 3.22 3.62 0.92 132
20.08 137
21.70 1.41 4.07 137 137
-2.73 -2.73
VARIACIONES EN
ABK-2000 nc-1999
~Stt zoo 3.77 4.17 -0.01 6-21 0.00 3 35 -0.02 -0.02 -0.02 15.46 15.46 15.46 2.95 2.95 9.82
10.14 6,23 530 3.01 2.99 3.02 7.22 4.74
10.12 6.03 2.41 9.97 7.14 7.28 3.33 3.29
1932 15.05 2.80 2.57
16.02 2.97 2.97
14.71 L4.71 ll.¿5
«K» £XT~' 23» •033 0.64 6 3 0 6.46 6.66 * 8 2 1.58 2.48 •0J3 12.05 1Z14 11.92 3.73 3.73 0.08 0.00 LOS
18.18 5.60 7.12 4.72 7.97 2 35
1437 10.29 9.43
11.25 635
raí 4.02 936
27 37 -0.14
27.53-* 5 8 -2.14 0.72 0.72 •5.04 -5.04 -3.58
POR CIENTO
ABB-2000 ABR.1999
- T 5 3 5 14.77 4 . »
14.99 20.01 34.44 18.73 6.54 9.70
12.25 430
15.46 15.46 15.46 5.75 5.75
2034 20.92 13.90 7.98 ' 6.44 7.40 5.88
14.06 14.99 13.04 6.03 2.41 9.97
23.46 24.06 12.03 12.13 58.12 44.94 57.65 28.89 61.68
6.34 634
¿5.M 41.80
AB1-1999 ABRrl99e
11.67 - -11.72 8.89
12.41 1238 196
14.86 12.52 13.02 15.17 8416
12.05 12.14 11.92 14.74 14.74 10.25 10.00 13.13 19.64 18.45 23.24 15.79 15.61 11.00 21.09 22.74 11.19 3834 19.04 19.96 2638 33.54 12.70 •2.32 13.09
-10.44 5.70
14.69 14.69 2.92 2.92 • 1.95
ENEABR-2000 ENBABRrl999
l$J8 15.54 4.76
14.71 2238 37.90 20.61 2.13
10.98 1431 431
1334 -1335 1332 4.85 4.85
14.89 15.15 12.01
• 7.65 6.88 8.76 5.77
13.82 13.75 13.88 5.10 5.22 4.99
25.00 26.31 1230 12.44 85.47 37.59 95.52 32.59 59.82 5.00 5.00
5 Í29 35.14
INDICES
ABR-2000
310.108 _ 3224)87 280.472 376.422 275.654 235.960 307.636 283.051 328.671 338341 317 .08 352368 -316.651 372.752 3 4 4 3 » 3 4 4 3 » 321.681 313.710 247.854
SiAR.2000
P306.0B8 321.916 280.416 376.286 275.613 233.790 307.628 283.051
1 328330 338.193 317.498
-352368 316.651 37Z752 344.482 344.482 310378 301.916 246367
295:680 | - 2 W . Í 7 r -292.966 298343 294.278 286.642 269.209 289.758 292.214 249.804 339.608 388307 398.600 378.463 411.786 524.266 434.912 442.608 324.653 411.446 370.686 370.686
152.104
289.622 298386 289.001 282.948 264396 287.627 29Z214 249.804 339.608 385.000 395.220 375372 408.736 520324 417.042 491343 319.894 405.695 369364 369.564 442.251 442.251 366.635
CLASE 3401 PRODUCTOS PETROQUIMICOS 392 POUETUENO 393 AMONIACO 394 BENCENO 395 TOLUENO 396ESTIRENO 397 OXIDO DE ETILENO 398 PARAXILENO 399 CLORURO DE VINILO 400 PENTANOS 401ACRILONrnULO 402 METANOL 403ACETAIJ9EHIDO 404 OTROS PETROQUIMICOS
RAMA 35 QUÍMICA BÁSICA CLASE 3501 COLORANTES Y PIGMENTOS 408 COLORANTES Y PIGMENTOS
CIASE 3511 GASES INDUSTRIALES 409 GAS CARBÓNICO 410 ACETILENO 411 OXIGENO
CLASE 3521 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 412 CARBONATO DE SODIO 413 SOSA CAUSTICA 414 SILICATOS 415 ÓXIDOS 416 CLORO 417 ACIDO SULFÚRICO 418 ACIDO CÍTRICO 419 ACIDO FLUORHÍDRICO 420 CATALIZADORES 421ANTIOXIDANTES 422 OTROS ÁCIDOS 423 OTROS PRODUCTOS QULMICOS
RAMA 36 ABONOS Y FERTILIZANTES CLASE 3601 ABONOS Y FERTILIZANTES 427 UREA 428 SULFATO DE AMONIO 429 FOSFATO DE AMONIO 430 SUPERFOSFATO TRIPLE 431 NITRATO DE AMONIO 432 OTROS FERTILIZANTES
RAMA 37 RESINAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIALES CLASE 3701 RESINAS SINTÉTICAS
3.86 2.75
10.40 10.94 4.89 6.08 0.39 •0.12 5.01
•0.43 2.88
26.41 -1.07 0.17 0.29 0.48 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.47 0.04 O.pO 0.95 0.30 0.42 0.00 0.23 0.35 0.93 •0A4 0.71 0.07 0.07 0.18 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.56 0.74
2.42 •1.11 9.10 -2.58
26.44 -4.08 1.14
-1.95 0.00 1.50
•0.02 0.00 0.00 6.69 •0.96 -1.75 -1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 •0.93 -1.68 •0.11 4.76 -328 •0.32 -1.53 0.00 -0.84 -1.27 -329 •315 •2.58 0.11 0.11 0.41 0.00 0.00 -0.31 0.00 0.00 1.01
-0.89
11.65 4.39
23.86 33.44 19.71 22.19 •7.50 -1.59 16.46 22.02 41.40 29.18
4.82 4.16 0.91 0.38 0.38 8.98 9.28
11.80 7.02 0.18 •0.16 -2.78 5.00 -0.60 1.62
•0.15 0.00 0.37 •0.13 •0.32 -1.04 •0.25 •1.25 -1.25 •0.06 0.00
-11.21 -0.03 0.00 0.00 6.42
10.29
-3.58 -3.02
-10.60 -11.31
7.01 0.21 •6.93 -5.89 3.95 -5.24 -1.29
-10.18 0.00 .1.51 1.92
-2.48 -2.48 10.63 8.77
15.00 9.06 1.81
-238 0.01
5385 •5.21 •0.18 •2.17 0.00 •0.41 10.22 •4.63 •6.03 -3.62 2.13 2.13 5.23 -2.56 0.00 •0.44 0.00 6.32 0.36 -0.81
41.80 36.34 25.75 60.21 5233
127.16 6835 18.73 52.77 64.30 74.48 11.29 -8.28 10.88
1.73 1.98 1.98
1390 1635 11.80 13.72 0.55 -036
•15.87 1031 -3.89
23.62 •0.33 -1.29 0.40 •0.28 -0.83 •0.88 0.70 1.36 1.36 1.97 3.29
•10.63 8.41 0.00 2.90 8.19
14.32
1.95 -5.38 2.07 5.85
27.31 17.42 3.58 7.21
53.21 1.50
-2.43 -36.24 13.77 -5.84 16.99 12.19 12.19 26.98 35.02 26.49 22.57 16.80 14.58 15.26 86.02
7.37 9.80 4.82 4.02
24.86 25.14 339 9.79 8.18 0.95 0.95 •6.44 •5.00 4.17 2.62
12.51 19.42
3.80 1.49
35.14 31.23 15.88 3352 58.77
101.05 59.27 16.65 48.92 55.49 55.44 -7.12 •7.40 14.93 1.86
•0.33 •0.33 18.50 20.03 18.13 17.74 0.69 -2.27
-14.74 30.39 -7.60
22.01 •2.06 •1.29 •0.39 •0.89 -4.53 -3.40 -2.24 2.83 2.83 5.00 329
-10.63 8.03 0.00 6.05 6.92
11.26
380.780 383962 342.737 381.388 424.832 454.610 503.136 302.281 336.489 543.920 309.063 158391 314.273 286.631 279.870 251.290 251.290 338.774 323.996 400.196 322.038 281.422 249368 277.785 402.422 268.674 377.383 262.615 253161 497.429 323.767 287.440 341.397 263-072 221.847 221.847 215.805 229.141 150.957 215.989 255.593 284.085 274.212 269.739
366.635 373.696 310.445 343.793 405.029 428.569 501.166 302.645 320.434 546392 300.404 125396 317.666 286.154 279.060 250.087 250.087 338.774 323996 400.196 32X038 280399 248312 277.686 40X422 266.137 376365 261.507 253.161 496.296 322.634 284.786 342.909 261.220 221.691 221.691 215.410 229.141 150.957 215.822 255.593 284.085 272.689 267.761
CONCEPTO
i
Í.MA31 PAPEL YCAKTON OJSE 3101 PASTAS DE CELULOSA Y PAPEL 355 PAPEL PAKA IMPRENTA Y ESCRITURA 356 PAPEL KRAFT YSEMIKRAFT 357 PAPEL HIGIÉNICO 358 CELULOSA 359 SERVILLETAS DE PAPEL 36O OTROS PAPELES
CUSE 3111 CARTON, CARTONCIUO Y CARTON IMPREGNADO 161 CARTON 362 CARTONCIUO YCARTUUNAS
CUSE 3121 ENVASES DE PAPEL 363 BOLSAS DE PAPEL 364 SACOS DE PAPEL
CUSE 3122 ENVASES DE CARTON 365 CAJAS Y ENVASES DE CARTON
CUSE 3123 OTROS PRODUCTOS DE CELULOSA, PAPEL Y CARTON 366 CUADERNOS YCARPETAS 367 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
HMA 32 IMPRENTAS Y EDITORIALES CUSE 3201 EDICIÓN DE PERIÓDICOS Y REVISTAS 371 REVISTAS 372 PERIÓDICOS
CUSE 3202 EDICIÓN DE UBROS Y SLMILARES 373 UBROS DE TEXTO 374 OTROS UBROS
CUSE 3211 IMPRENTA, LITOGRAFÍA Y ENCUADERNACION 375 FORMAS Y ETIQUETAS 376 FOLLETOS Y OTROS IMPRESOS
IAMA 33 REFINACIÓN DE PETRÓLEO CUSE 3301 COMBUSTIBLES DERIVADOS DE PETRÓLEO 380 GASCUÑA 381 DIESEL 382 COMBUSTOLEO 383 GAS LICUADO 384TURBOSINA 385 OTROS COMBUSTIBLES 386 OTROS PCTROUFEROS
CLASE 3311 REGENER DE ACEITES LUBRICANTES INCLUSO ADITTV 387 ACEITES LUBRICANTES
CUSE 3312 ASFALTO 1 «SASPALTfl
jim-2000 MAY-2000
1.54 2.03 036 0.12 2.74 3.12 5.33 0.63 0.3<~ 0.15 0.75 0.00 0.00 0.00 6.U 6.11 . 0.00 0.00 0.00 1.59 0.29 0.72 0.04 0.93 1.71 0.06 2.92 5.82 0.00 3.70 393 0.76 0.74
15.83 2.54 6.15 1.20
15.43 0.44 0.44 6.16 G.l5
JUN-1999 MAY.1999
0.12 0.22 -0.16 0.09 0.03 3.95 0.01 1.12 0.10 0.10 0.09 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.04 0.00 0.47 038 1.11 1.64 0.80 0.05 0.06 0.05 0.00 0.00 0.00 0.82 0.91 0.87 1.10 1.51
•0.17 1.97 139 -0.48 0.03 0.03 0.26
jyiwood DIC-1999
731 5.56 5.17 435 5.49
10.89 533 6.46 038 0.19 0.79
15.46 15.46 15.46 9.27 9.27 9.84
10.14 6.51 7.31 3.44 3.74 3.27 9.46 8.16
10.97 9.13 8.36 9.97
12.81 12.44 4.74 4.82
41.58 21.14 12.20 1.05
1905 9.58 9.58
34.93
??-?d •fifo
VARIACIONES EN POR CIENTO
"'JIJN.1999 DIC-1998
4.89 8.85 0.22 4.93
16.20 18.66 15.17 •2.74 1.62 2.53 •0.18 12.05 12.14 11.92 3.76 3.76 0.12 0.00 1.50 8.68 7.05 9.15 5.84 8.00 2.58
14.59 10.29 9.43
11.25 9.23
10.66 6.15
11.78 50.64 •6.17
25.91 2.36 0.15 0.74 0.74 -5.79
ItIN-2000 JUN-1999
15.03 1236 5.77
10.48 15.82 25.93 15.82 6.46
10.08 12.43 530
15.46 15.46 15.46 12.22 12.22 2032 20.92 13.67 9.54 5.45 6.17 5.02
16.40 18.71 13.88 9.13 8.36 9.97
26.45 25.98 11.28 1133 58.51 62.41 74.29 19.61 62.11 13.15 1315 95.93 95.93 39.43
jyN-1999 JUN-1998
14.42 17.87 11.21 16.94 22.94 6.02
24.00 13.78 12.79 14.92 8.66
12.05 12.14 11.92 14.61 14.61 10.29 10.00 13.57 16.81 18.60 2436 1532 15.25 10.48 20.94 16.29 11.19 22.37 21.85 23.09 27.59 34.96 31.84 -5.97 17.66 •6.16 4.85
14.64 . 14.64 5.74
i.U 3.29
ENEJUN-ZOOO ENE-}UN-1999
13.97 14.09 5.01
13.25 19.61 33.77 17.88 3.66
10.63 13.67 4.52
14.04 14.05 14.03 ! 6.24 6.24 1
16.71 17.07 12.65 8.07 6.54 8.04 5.65
1432 15.10 13.88 5.94 5.28 6.65
24.90 25.56 11.98 12.13 70.07 44.87 86.60 28.06 56.76 7.65 7.65
65.48 1 65.48 | 36.85
INDICES
1 JUN-2000 j
316.910 333332 284.261 377.069 290.802 246378 324.034 286.028 329.972 339.043 320.198 352.568 316.651 372.752 365.740 365.740 321.745 313.710 248.492 301.324 294.207 300.714 294.991 292.618 278.009 291.997 300.760 264337 339.608 408.858 417.770 1 383.654 417.884 622.061 457.909 483.116 319.837 422.200 394.490 394.490 531.807 Üí.i IT 3 85 . 70T~ 1
MAY-200O
312.111 326.698 283250 376.605
1 283.043 238.928 307.646 284.242 328.861 338.540 317.803 352.568 316.651 372.752 344.673 344.673 321.745 313.710 248.492 296.608 293.345 298.553 294.881 289.909 •273327 291.807 29X214 249.804 339.608 394.271 401.968 380.752 414.835 537.063 446.579 455.116 316.039 365.751 392.771 392.771 500.953 500.953 381.171
CUSE 3401 PRODUCTOS PETROQUIMICOS 392 POUETILENO 393 AMONIACO 394 BENCENO 395 TOLUENO 396ESTIRENO 397 OXIDO DE ET1LENO 398 PARAX1LENO 399 CLORURO DE VINILO 400 PENTANOS 401ACRILONITRILO 402 METANOL 403 ACETALDEHIDO 404 OTROS PETROQULMICOS
RAMA 35 QULMICA BÁSICA CUSE 3501 COLORANTES Y PIGMENTOS 408 COLORANTES Y PIGMENTOS
CLASE 3511 GASES INDUSTRIALES 409 GAS CARBÓNICO 410 ACETILENO 411 OXIGENO
CUSE 3521 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 412 CARBONATO DE SODIO 413 SOSA CAUSTICA 4HSIUCATOS 415 ÓXIDOS 416 CLORO 417 ACIDO SULFÚRICO 418 ACIDO CÍTRICO 419 ACIDO FLUORHÍDRICO 420 CATALIZADORES 421 ANTIOXIDANTES 422 OTROS ÁCIDOS 423 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
RAMA 36 ABONOS Y FERTILIZANTES CLASE 3601 ABONOS Y FERTILIZANTES 427 UREA 428 SULFATO DE AMONIO 429 FOSFATO DE AMONIO 430 SUPERFOSFATO TRIPLE 431 NITRATO DE AMONIO 432 OTROS FERTILIZANTES
RAMA 37 RESINAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIALES CLASE 3701 RESINAS SINTÉTICAS
1.19 •2.19 0.14 -1.66 16.03 -8.17 3.73 1.50 5.13 5.68 6.01 5.90 2.53 3.79 0.86 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03 1.57
•2.01 0.00 3.54 1.04 1.43 0.00 0.76 1.18 3.12 1.64 2.38 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.43 •0.04
233 7.16 -4.78 3.29 -8.30 0.60
16.49 1.16 7.65 2.99 4.92 0.00 •2.00 -368 1.20 1.04 1.04 4.51 6.47 0.00 6.27 0.90 0.99 0.13 0.00 1.78 0.71 0.90 0.00 0.49 0.75 1.99 2.33 1.52 1.84 1.84 3.41 3.29 0.00 0.18 0.00 0.0O -0.02 0.39
13.10 2.37
34.51 13.16 28.12 22.09 -3.26 0.49
26.13 11.54 49.90 7237 7.48 8.30 2.19 1.29 1.29 8.98 9.28
11.80 7.02 1.63 2.03
•11.21 5.00 4.42 6.61 1.85 0.00 2.60 1.53 4.07 4.57 3.11 -1.13 -1.13 0.18 0.00
•11.21 0.34 0.00 0.00 8.91
12.98
-0.66 5.85
•15.92 •2.23 4.03 5.94
17.11 •5.37 11.91 -5.68 -7.78
-10.18 -9.22 -8.29 1.71 -2.00 -2.00 15.62 15.80 15.00 15.89 1.01
-1.92 •5.92
53.85 -4.30 •3.03 -1.74 -2.45 -0.62 10.61 •3.73 -5.42 -1.78 325 3.25 6.53 0.64 0.00 -0.36 0.00 6.32 •0.92 -0.48
39.43 22.50 45.19 23.25 67.68
114.69 39.94 20.56 53.69 50.90 98.00 48.50 3.60
2382 3.24 2.40 2.40 8.98 9.28
11.80 7.02 2.82 1.35
-1831 10.31 0.00
33.51 1.23 1.19 2.85 1.01 2.57 4.07 2.14 0.38 0.38 0.97 0.00
•10.63 8.72 0.0O 2.90
12.14 16.72
3.29 8.90
-21.95 16.13 13.90 14.80 28.50
4.89 22.94 •0.73
•12.36 -25.86
3.84 -7.38 14.96 10.31 1031 32.71 43.75 26.49 30.25 14.08 12.27 14.50 86.02 337 3.05 3.10 5.12
15.07 23.01 7.02 8.23 6.50 4.48 4.48 335 -1.88 1.07 2.28
12.51 16.01 3.31 2.63
36.85 30.18 24.34 31.06 55.30
109.12 55.24 17.87 51.20 5334 68.46 10.04 -4.67 16.37 2.38 0.70 0.70
16.01 17.47 15.92 15.13 1.37
-1.17 •15.60 22.93 -5.41
25.68 -1.06 •0.48 0.63 •0.33 •2.41 -0.86 •0.94 2.31 2.31 4.21 2.73
-10.63 8.24 0.00 4.98 8.57
13.15
385.704 376.530 372.203 323.412 454.656 454.234 526.206 308.646 364.429 497.231 327.643 211.342 322.233 298.036 283.420 253565 253.565 338.774 323996 400.196 322.038 285.504 254.858 253.704 402.422 282.233 395.934 267.869 253.161 508.497 329.129 300.098 360.769 271.936 222.111 222.111 216.335 229.141 150.957 216:786 255.593 284.085 280.634 276320
381.171 384.950 371.683 328.881 391.828 494.637 507.278 304.086 346.636 470.498 309.077 199.568 314.273 287.150 281.017 252.909 252.909 338.774 323.996 400.196 322.038 282.587 250.924 258.901 402.422 272.587 391.857 264.105 253161 504.642 325.292 291029 354.943 265.616 222.056 222.056 216.335 229.141 150.957 216.215 255.593 284.085 279.422 276.419
50
Como ya conocemos nuestros relativos del mes de Abril y del mes de Junio,
obtenemos el factor de incremento, al dividir el factor de junio entre el factor de
Abril
531.807/452.104=1.1763
Conociendo nuestro factor de incremento regresamos al análisis que tomamos
como ejemplo y observamos que el precio unitario de la emulsión de
rompimiento rápido era de $ 1.13 el litro, entonces al multiplicar este precio
unitario por el factor de incremento obtenido, tenemos que
$1.13/LT.*1.1763=$1.33/LT, siendo este nuestro precio actualizado de la
emulsión de rompimiento rápido al mes de Junio.
En la siguiente pagina se presenta un ejemplo detallado de lo anterior, para su
comprensión.
51
CARRETERA QUERÍTARO-SAN LUIS POTOSÍ km 14 S. OUEREMRO. ORO 7EIS EN ORO. 91(42) 34-0S47. J4-C6-33 Y 34-05-75
7EL EN TEPEJI DEt RIO. HGO (9ir>3) 300-57
ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DE COSTOS ACTUALIZACIÓN DE INSUMOS
UOTACtON PUBLICA: 0912O029-O0M0 CONTRATONO 99026X10 OBRA : CONSERVAOON OE LA SUPERFICIE OE RODAMIENTO MECHANTE FRESADO V RENIVELACION DE CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 84»000 AL
KM 96*300 CPO "8" DE LA AUTOPISTA MEXCO-QUERÉTARO
CONTRATISTA AGREGADOS ASFALTOS DE CELAYA S A DE ; V
VIGENCIA OE CONCURSO (APERTURA TÉCNICA) 24 DE ABRIL DE 2000
VIGENCIA OE ACTUALIZACIÓN. Junio
INSUMO
MATERIALES:
SEMENTÓ ASFÁLTICO AC-20 GRAVA DE 3/4-DIESEL ADQUISICIÓN DE AG< IA ACEITE DE MOrOB , ADITIVO SBS SOLPt'ENE 411 PUNT*S0E DESGASTE LLANTA"? i
MANO DE OBRA: AYUDANTE GENERAL AYUDANTE OE PETROLIZADORA AYUDANTE DE MAQUINA PERFILADORA AYUDANTE DE PLANTA OE ASFALTOS BANOEREROS SOBRESTANTE DE TENDIDO CADENERO CHOFER DE CAMIONETA OPERADOR OE CAMION VOLTEO OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL OPERADOR OE COMPACTAOOR NEUMÁTICO OPERADOR COMPACTAOOR 1180
OPERADOR DE PETROLIZADORA OPERADOR PLANTA DE ASFALTOS OPERADOR PERFIl ADORA OPERADOR PIPA DE AGUA OPERADOR DE FINISHER TORNILLERO RASTRILLERO
MAQUMARM: PIPA DE AGUA CAMIÓN VOLTEO COMPACTAOOR LISO PETROLIZADORA CARGADOR FRONTAL FINISHER PLANTA 0E ASFALTO COMPACTAOOR NEUMÁTICO PERFILADORA DE CONCRETRO
UNIDAD
LV «9 M3 LT M3 I T
••<g
Lot» Lote
Jor Jor Jor Jor Jor Jor Jor Jor Jor Jor Jor Jor Jor Jor Jor Jor Jor Jor Jor
Hr Hr Hr Hr Hr Hr Hr Hr Hr
COSTO DE CONCURSO
n i 130
5200 370 1000 975 1550 9063
10.00000
11831 14556 13074 11190 11831 26390 13074 16786 19380 25872 17822 17303 23793 42747 30880 16043 22756 14310 13074
12665 14180 24548 16943 23794 25500
1.62406 21992 78363
RAMA
33 33 9
33
33 33
41
33 33 33 33 33 33 33 33 33
CLASE
3312 3312 921
3301
331 331 .
4101
3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311
I.N.P.P.S B M. SECOOAM
GENERO
386 388 113 381
387 388
492
387 387 387 387 387 387 387 387 387
CONCEPTO
ASFALTO ASFALTO EXTRACCIÓN ARENA.GRAW DiESEl
ACEITES LUBRICANTS ASFALTO
NEUMÁTICOS P/CAMiON
SALARIO SALARIO SALARIO SALARIO SALARIO SALARIO SALARO SALARIO SALARIO SALARIO SALARIO SALARIO SALARIO SALARIO SALARIO SALARIO SALARIO SALARIO SALARIO
MAQ PARA CONST MAQ PARA CONST MAQ PARA CONST MAQ PARA CONST MAQ PARA CONST MAQ PARA CONST MAQ PARA CONST MAQ PARA CONST MAQ PARA CONST
.1
PRECIOS EQUIVALENTES
452104 452104 259 387 4 '1786
' 000 3 0686 452 104
•000 271067
118 310 145560 130 740 111900 118 310 263 900 130 740 167 860 193 800 258 720 178 220 173030 237 930 427 470 308 800 160 430 227 560 143100 130 740
311 100 311100 311100 311 100 311100 311 100 311 100 311100
. 311 100
RELATIVO OE FECHA DE
CONCURSO
53180/ 531807 264 365 417 884
1000 3S4 490 531807
•000 r> 151
118 310 145 560 130 740 111 900 118310 263 900 130 740 167 860 193 800 258 720 178 220 173 030 237 930 427 470 308 800 160 430 227 560 143100 130 740
312615 312615 312615 312615 312615 312615 312615 312615 312615
FACTOR OE INCREMENTO
1 1763 1 1763 10192 10148 1000G 10642 1 1763 10000 10047
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
10049 10049 10049 10049 10049 10049 10049
10049 10049
COSTO ACTUALIZACK.
133 Í 153
53 00 3 75 10 00 10 38 18 23 90 53
10 047 00
11831 14556 130 74 11190 11831 263 90 130 74 167 86 19380 258 72 178 22 173 03 237 93 427 47 308 80 160 43 227 56 143 10 130 74
127 27 142 49 24668 170 26 23911 256 25
1.63202 22100 787 47
Continuando con el análisis de ejemplo, tenemos el acarreo de la emulsión de
rompimiento rápido. Para actualizar cualquier acarreo de cualquier análisis de
precio unitario recurrimos a los factores de actualización emitidos
periódicamente por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
En nuestro caso, de la fecha de concurso que fue en abril, al mes de junio, no
existió ningún incremento en los acarreos, motivo por el cual el precio unitario
del acarreo de la emulsión no sufre incremento alguno, permaneciendo igual al
de concurso.
En el análisis del ejemplo también tenemos equipo correspondiente a una
petrolizadora que hay que actualizar, en este caso también recurrimos a los
boletines emitidos por el Banco de México identificando su rama, clase y
genero, entonces realizamos los mismos pasos que en la actualización de la
emulsión de rompimiento rápido, obteniendo el factor de incremento por 1.0049
el cual lo multiplicaremos por el total de cargos fijos correspondientes al del
costo horario de la petrolizadora del mes de Abril, que es de $ 169.43. Al
multiplicarlo por el factor de incremento tenemos que
$ 169.43 * 1.0049=$ 170.26, que corresponderá a los cargos fijos al mes de
Junio, pero como el análisis de costo horario, también contempla consumos y
operación, tendremos que actualizarlos.
Por lo tanto procederemos a su actualización considerando que en los
consumos intervienen combustibles, lubricantes y llantas y en la operación un
operador de petrolizadora y su ayudante, una vez identificados los integrantes
53
de los consumos y de la operación procedemos a su actualización usando el
mismo procedimiento que empleamos en la actualización de la emulsión de
rompimiento rápido.
Ya que obtuvimos las actualizaciones, las sustituimos en el análisis del costo
horario de la petrolizadora, con el fin de que quede actualizado el costo horario
al mes de Junio que resulto ser de $ 277.68.
A continuación presentamos la comparativa de la actualización del costo
horario de la petrol izadora, inicialmente tenemos el análisis al mes de abril y
después lo presentamos actualizado al mes de junio, indicando en cada uno de
ellos los ajustes efectuados.
54
AGREGADOS ASFALTOS DE CELA YA S.A. DE C.V. AUTOPISTA QUERETARO-SAN LUIS POTOSÍ KM 15.5
_ QUERET ARO, QRO. — -
ODRA; CONSERVACIÓN DE LA SITERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO Y RENTVELACION DE CARPETA ASFÁLTICA ENTRAMOS AISLADOS DEL KM 8» +000 AL 96+300 CPO. V DE LA ALT. MEXICO-QIIERETARO. LICITACIÓN : 09120029-009-00
FECHA 24 DE ADRIL DE :000 INICIO: 15 DE MAYO DE 2000
TERMINACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2000 ANALISTA: JNG. .A1.FRF.DO OI,\T-RA I fCAS.
i PRESUPUESTO BASE Costo Horario de EquíoolAL MES DE ABRIL 2000 I Descripción
1 Clave: PETRO } Petrolizadora Mercedes Benz
Datos Generales Potencia (p). Motor Costo base (Cb): Valor de llantas (VLL): Adquisición (Va=Cb- VLL): Porcentaje rescate (r): Valor de rescate (Vr = Va*r):
Cantidad de combustible (c).
Clave
Cargos Fijes Inversión' Depreciación: Seguro: fvianiénimiémú. Otros:
Consumos COMBUSTIBLES LUBRICANTES LLANTAS
Operación AYTE PETR'-1
OP.PETRO
Fórmula
l=i(Va+Vr)/2H3 D=(Va-VryVe S=s(Va+Vr)/2Ha M=Q'D
E-c"Pc L-3'Pi Ll=VLL-NLL/riv
0=Sc/H 0=So/H
0.00 hp Diesel
100000000$ 10000.00$
990000 0OS 20.00%
i9eooo.oo$
n.-sooits/h Operaciones
Años de vida útil (V): Horas al año (Ha): Vida económica (Ve=Ha'V): Tasa interés anual (i): Pnma de seguro anual (s): Coeficiente de mantenimiento (Q): Número de llantas (NLL): Vida eco. llantas (Hv): Cantidad de lubricante (a):
!=0 22(990000 00+1S8000 00)/2 * 2000 00 D=(990000.00-19e000.00)/10000.00 S=O.00(99000O.0O+19e000.00)/2 ' 2000.00 M=G.30-73.Z¡
E-11.4500*3.70 L-0.24C!0*9.75
1 Total de Cargos Fijos
~~I Ll=10000.00-1/4000.00|
0=145.55,639 0=237.93/7.32
Te >tal de Consumos
Total de Operación
Costo Horario
Unidad: hors i Fecha: 28/Abr/2000
Activa %lna.
6626 10000 79.20 15.00 0.21 100.00
23.7S 0.00 0.00 0.00
169.43 ]
42.37 5.00 2.34 5.00 2.50 15.00
47.21
26.99 10000 32.50 100.00 59.49
276.13 F
.
5.00 2000.00
10000.00 22.31 % 0.07%
0.30 1.00
4000.00 hrs 0.2400 Its/h
Inactiva
66 26 11.88 0.21 C.00 000
78.35
2.12 0 12 0.38 2.62
25.se 32.50 59.49
140.48
LNG. LUIS E. DE ANDA DABROWSKi DIRECTOR
55
AGREGADOS ASFALTOS DE CELA YA S.A. DE C.V. AUTOPISTA QUERETARO-SAN LUIS POTOSÍ KM 15.5
QUERETARO, QRO. OBRA: CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO Y RENIVELACION DE CARPETA ASFÁLTICA ENTRAMOS AISLADOS DEL KM 8V+000 .AL 96-^300 CPO. "B" DE LA ALT. MEXICO-QUERETARO. LIOTACION: 09120029-009-00
FECHA 24 DE .ABRIL DE 2000 INICIO: 1 DE JUNIO DE 2000
TERMINACIÓN: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2000 ANAUSTA : INC. ALFREDO OLVERA LUCAS.
Costo Horario de EquiPolAL ME¿ bÉ Juhi\6WSS Descripción
Clave: PETROI Petrolizadora Mercedes Benz
Datos Generales Potencia (p): Motor Costo base (Cb): Valor de llantas (VLL): Adquisición (Va=Cb- VLL): Porcentaje rescate (r): Valor de rescate (Vr = Va*r):
Cantidad de combustible (c): Clave
Cargos Fijos Inversión: Depreciación: Seguro: Mantenimiento: Otros:
Consumos COMBUSTIBLES LUBRICANTES LLANTAS
Operación AYTE.PETRO OP.PETRO
Fórmula
l=¡(Va+Vr)/2Ha D=(Va-Vr)/Ve S=s(Va+Vr)/2Ha M*Q*D
E=c*Pc L=a*PI LI=VLL*NLL/Hv
0=So/H 0=So/H
0.00 hp Diesel
1000000.00$ 10000.00$
990000.00$ 18.89%
187011.00$
11.4S0Olts/h Operaciones
Años de vida útil (V): Horas al año (Ha): Vida económica (Ve=Ha*V)." Tasa interés anual (i): Prima de seguro anual (s): Coeficiente de mantenimiento (Q): Número de llantas (NLL): Vida eco. llantas (Hv): Cantidad de lubricante (a):
l=O.22(99000O.CXH187O11.00)/2 * 2000.00 D=(990000.00-187011.00)/10000.00 8=0.00(990000.00*187011 .OOVl' 2000.00 Mo.arao.:»
E=11.«0Cr3.75 L=O.240Cn0.38
[ Ll=10047.00*1/4000.00
'
0=145.566.39 0=237.93^7.32
\ Total de Cargos Fijos
Total de Consumos
Total de Operación
Unidad: hora Fecha: 28/Abr/2ÜÜÜ
Activa
65.65 80.30 0.21
24.09 0.00
170.25 |
42.94 2.49 2.51
47.94
26.99 32.50 59.49
5.00 2000.00
10000.00 22.31 % 0.07%
0.30 1.00
4UJU.00hre 0.2400 Its/h
%lna. Inactiva
100.00 65.65 15.00 12.04
100.00 0.21 0.00 0.00 000 0.00
77.90
5.00 2.15 5.00 0.12
15.00 0.38 2.65
100.00 26.99 100.00 32.50
59.49
Costo Horario 277.S8 139.96
ING. LUIS DE ANDA DABROWSKI DIRECTOR
56
El análisis que tomamos como ejemplo, tiene por ultimo una división
denominada auxiliares, el cual contempla un insumo denominado diesel, que
tendremos que actualizar utilizando el mismo procedimiento descrito
anteriormente, dando como resultado $ 3.75/LT.
Al tener todos los elementos actualizados del análisis que tomamos de
ejemplo, es decir la emulsión de rompimiento rápido, el acarreo, el costo
horario de la petrolizadora y del diesel, lo sustituimos en dicho análisis
respetando los rendimientos, indirectos y utilidad contemplada en el concurso
original del mes de abril, para obtener nuestro precio unitario actualizado al
mes de Junio.
Aquí presentamos nuestro análisis de precio unitario correspondiente al mes de
abril, y como resulto la actualización al mes de junio.
57
AGREGADOS ASFALTOS DE CELA YA S.A. DE C.V. AUTOPISTA QUERETARO-SAN LUIS POTOSÍ KM 15.5
QUERETARO, QRO. OBRA CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO Y REIWELACION DE CARPETA ASFÁLTICA ENTRAMOS AISLADOS DEL KM 81+000 AL 96+300 CPO. "B" DE LA AUT. MEXICO-QUERETARO. LICITACIÓN: O912OO29-4JO9-fl0
FECHA: 24 DE ABRIL DE 2000 INICIO: 15 DE MAYO DE 2000
TERMINACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2000 ANAUSTA: ING. ALFREDO OLVERA LUCAS.
PRESUPUESTO BASE Análisis de Precio Unitarid AL MES DE ABRIL 2000 [ Descripción
Clave:4 RIEGO DE LIGA PARA RENIVELACION DE CARPETA ASFÁLTICA A RAZÓN DE 0.5 LT_ M2 UTILIZANDO EMULSION ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO, EL PRECIO INCLUYE: BARRIDO PREVIO DE LA SUPERFICIE. ADQUISISCION DE LA EMULSION. TRASLADOS. ALMACENAJE. COLOCACIÓN Y PEAJES. P.U.O.T.
Materiales
Equipo
C Clave i C C I a v Descripción Unidad Precio U. Rendmto.
m Petrolizadora Mercedes Benz hora Rendimiento Total de Equipo
Auxiliares
: 552.48619 1MT
Total
! C Clave Descripción Unidad Cantidad Precio U.
I DIESEL Calentamiento y bombeo de M3 Diesel Lt 100.00000 2D
Cantidad: 0.00004 Suma Total
Total de Auxiliares
Total Salarios Base Mano de Obra en indirectos Total Salario Gravable de SAR e INF
Precio Unitario DOS PESOS 23/100 ©M-N.'
Unidad: Cantidad: Precio U.:
Total:
LT 13,150.00
2.23 29,324.50
|C Clave
T<
tMULSION KK-; AC-EMUL
>tal de Materiales
Descripción
bmuision canónica de rompimiento rápido acarreo de emulsion
Unidad
—n Lt
Cantidad
1.03000
Precio U.
"•Ha I 0.12 |
Total
1.16 0.12 1.28
Total
276.13 0.50 0.50
Total
0.07 0.00 0.09
Costo Directo 1.79 Administración de oficinas centrales ( 2.19%) 0.04
Admon de obras seguros y fianzas (10.98%) 0.20 Subtotal 2.03
Financiamiento ( 1.52%) 0.03 Subtotal 2.06
Utilidad ( 8.00%) 0.16 Subtotal 2.22
SAR ( 2.00%) 0.00 INFONAVIT ( 5.00%) 0.00
Subtotal 2.22 secodam( 0.50%) 0.01
2.23
370.00 370.00
0.01 0.01
ING. LUIS E. DE ANDA DABROWSKJ DIRECTOR
58
AGREGADOS ASFALTOS DE CELA YA S.A. DE C.V. AUTOPISTA QUERETARO-SAN LUIS POTOSÍ KM 15.5
QUERETARO, QRO. OBRA: CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO Y RENIVELACION DE CARPETA .ASFÁLTICA ENTRAMOS .AISLADOS DEL KM gt-OOO AL 96+300 CPO. "B" DE LA ALT. MEXICO-QUERETARO. LICITACIÓN: 09120029-009-00
FECHA: 24 DE ABRIL DE 2000 INICIO: 1 DE JUNIO DE 2000
TERMINACIÓN: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2000 .ANALISTA: ING. .ALFREDO OLVERA LUCAS.
Análisis de Precio Unitaric rxm¡A3m»i*iyími¡*iwi i Descripción
Clave: 4 RIEGO DE LIGA PARA RENIVELACION DE CARPETA ASFÁLTICA A RAZÓN DE 0.5 LT_ M2 UTILIZANDO EMULSION ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO, EL PRECIO INCLUYE: BARRIDO PREVIO DE LA SUPERFICIE, ADQUISISCION DE LA EMULSION, TRASLADOS, ALMACENAJE, COLOCACIÓN Y PEAJES, PU.O.T.
Wfáíerlales
Unidad: Cantidad: Precio U.:
Total:
LT 13,150.00
2.46 32,349.00
JC Clave
T< AC-EMUL
>tal de Materiales
Descripción
Emulsion cationica de rompimiento rápido acarreo de emulsion
Unidad
Lt Lt
Cantidad
1.03000 1.U30UÜ
Precio U.
1.30 0.12 ]
Total
1.34 0.12 1.46
Equipo C Clave Descripción Unidad Precio U. Rendmto.
' i- frgtttó Petrolizadora Mercedes Benz hora Rendimiento Total de Equipo
Auxiliares !c Clave
: 552.48619 277.68 ,j
Total
Total
277.68 0.50 0.50
Descripción Unidad Cantidad Precio U. Total
1 DIESEL Calentamiento y bombeo de M3 Diesel Lt 100.00000 iTn Suma
Total de Auxiliares
Total Salarios Base Mano de Obra en Indirectos Total Salario Gravable de SAR e INF
0.07 0.00 0.09
Cantidad: 0.00004 Total
Costo Directo Administración de oficinas centrales ( 2.19%) Admon de obras seguros y fianzas (10.98%)
Subtotal Financlamiento ( 1.62%)
Subtotal Utilidad ( 8.00%)
Subtotal SAR ( 2.00%)
INFONAVnr ( 5.00%) Subtotal
secodam ( 0.50%)
DOS PESOS 46/100 @M.N. c Precio Unitario
375.00 37500
0.02 0.02
1.98 0.04 0.22 2.24 0.03 2.27 0.18 2.45 0.00 0.00 2.45 0.01
2.46
ING. LUIS DE ANDA DABROWSKI DIRECTOR
59
El procedimiento que empleamos para actualizar el análisis del ejemplo
anterior, es el mismo que utilizaremos para actualizar los cuatro análisis
restantes al mes de junio.
Ya que tenemos actualizados los cinco análisis de precios unitarios al mes de
junio los cuales presentamos a continuación, procedemos a obtener el importe
de escalacion correspondiente al mes de junio, el cual lo obtenemos de la
siguiente forma: cada uno de los precios unitarios de concurso lo multiplicamos
por su volumen correspondiente por ejecutar en junio, dando un importe de $
657,472.62, la diferencia de este importe contra el que resulta de multiplicar los
mismos volúmenes por ejecutar pero con los precios de concurso, en este caso
el mes de abril ($616,939.78) nos dará como resultado $ 40,532.84,
posteriormente a esta cantidad la tenemos que afectar por el porcentaje de
anticipos otorgado, el resultado corresponderá al importe de escalatoria
correspondiente al mes de junio.
Para disipar las dudas que existieran a continuación presentamos un ejemplo
de cómo se determino este resultado.
60
ex
1-l-l
2
CM
3 O 8 LU
a a •<
üj u;
w
O
Ul
3
O
vi
v/)
U.
<
in ro
d o cv
j
«3-
o
ü >
y ai
6 a ^
UJ
Ul
UJ
O
ni
a-
ce <
•<
O
10
o o
I Q
.
O
3 o.'
'? 2 §
oo in O
O
O
6
2 •<
Í; 2 fl
O
= G
«O
10 o a
S a
10 10
d w
<
Ó
<
P
"" <
r" ^í
ÍL
-1
tn *t
<•
8 S
S§
§ |i
| -
61
I
CAMMOS Y PUENTES FEDERALES" DE MORESOS Y SERVICIOS CONEXOS
2DE 5
ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DE COSTOS VOLÚMENES DE ESCALATORIA EN EL MES DE JUNIO DE 2000
CONTRATONo:
OBRA:
CONTRATISTA:
VIGENCIA DE CONCURSO : (APERTURA TÉCNICA)
VIGENCIA DE ACTUALIZACIÓN:
99026/00
CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO Y RENIVELACION DE CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS DEL KM
84+000 AL KM 96+300 CPO. "B" DE LA AUTOPISTA MEXICO-QUERÉTARO.
AGREGADOS Y ASFALTOS DE CELAYA S.A. DE C.V.
24 DE ABRIL DE 2000
Junio
No
DESCRIPCIÓN
UNIDAD PRECIO UNITARIO
LICITACIÓN
PRECIO UNITARIO AJUSTADO AL
MES DE JUNIO NUMERO LETRA
VOLUMEN IMPORTES
P.U. LICITACIÓN P.U. DEL MES
FRESADO DE LA CARPETA EXISTENTE RETIRANDO EL MATERIAL AL SITIO QUE INDIQUE EL ORGANISMO INCLUYE ACARREOS HASTA 5 KMS P.U.O.T.
CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA CON RENIVELACION ELABORADA EN CALIENTE EN PLANTA ESTACIONARIA CON MATERIAL PÉTREO DE TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 19 MM Y CEMENTO ASFÁLTICO AC-20 COMPACTADA AL 99% DE SU PESO VOLUMÉTRICO MARSHALL INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS Y ACARREOS P.U.O.T.
CEMENTO ASFÁLTICO AC-20 PARA CARPETA ASFÁLTICA. INCLUYE : SUMINISTRO ACARREO. ALMACENAMIENTO Y BOMBEO P.U.O.T.
RIEGO DE LIGA PARA RENIVELACION DE CARPETA ASFÁLTICA A RAZÓN DE OS LTS / M2 UTILIZANDO EMULSION ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO EL PRECIO INCLUYE: BARRIDO PREVIO DE LA SUPERFICIE ADQUISICIÓN DE LA EMULSION TRASLADOS. ALMACENAJE, COLOCACIÓN Y PEAJES. P.U.O.T.
SUMINISTRO DE ADITIVO SB8 SOLPRENE 411 DE NEGROMEX O SIMILAR DOSIFICADO AL 2 5% CON RELACIÓN AL PESO DEL CEMENTO ASFÁLTICO TIPO AC-20 PARA EMPLEARSE EN LA CARPETA ASFÁLTICA
M3
M3
103.75
456.64
104.25
460.35
CIENTO CUATRO PESOS 25/100 M N.
CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 35/100 M.N
432 36
720.57
44,857.35
329.041.08
45,073 53
331.714 40
KG
LT
1.91
223
2.20
2 46
KG 20.06 23 58
DOS PESOS 20/100 M.N.
DOS PESOS 46/100 M.N.
VEINTE Y TRES PESOS 58/100 M N.
97.279 43
3.790 28
185,803.71
8.452 32
214.014 75
9.324 09
2,431 97 48,785 32 57.34585
ING. LUÍ,
AGREGADOS,
Os to
3E ANDA DABROWSKI
3FALTOS DE CELAYA S.A. DE C.V.
TOTALES
DIFERENCIA
616.939 78
TOTAL
657.472.62
40,532.84
40,632.84
ING. RAUL ROPRIGUEZ MONTOYA
SUPERINTENDENTE DE CONSERVACIÓN CAPUFE
>KVw - offliinrftilo®© y
^ ? CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS.
CONTRATO No : 99026/00
WEXONo. 1
1/5
OBRA: CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE MEDIANTE FRESADO Y RENIVELACION DE CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 84+000 AL KM 96+300, CUERPO "B" DE LA AUTOPISTA MEXICO-QUERÉTARO.
CONTRATISTA : AGREGADOS Y ASFALTOS DE CELAYA S.A.DE C.V.
RESUMEN DE ESCALATORIA OBRA ORDINARIA
PERIODO DE LA ESCALATORIA
IMPORTE PROGRAMADO
- >
IMPORTE PROGRAMADO
ESCALADO
IMPORTE DE LA ESCALATORIA (DIFERENCIA)
MENOS % ANTICIPO IMPORTE DE LA ESCALATORIA
JUSTE DEL EJERCICIO DE 2000
JNIO-2000
JLIO-2000
3OSTO-2000
=PTIEMBRE-2000
616,939.78
692,499.21
553,998.72
276,993.04
657,472.62
738,439.10
590,978.12
295,012.12
40,532.84
45,939.89
36,979.40
18,019.08
2,026.64
2,296.99
1,848.97
900.95
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
38,506.20
43,642.90
35,130.43
17,118.13
DTALES 2,140,430.75 2,281,901.96 141,471.21 7,073.55 5.00% 134,397.66
VARIACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS EN EL COSTO DE FINANCIAMIENTO : (A FAVOR DE CAPUFE):
IMPORTE DE LA ESCALATORIA:
(SON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 35/100 ÍM.N.)
ING. RAUL RODRIGUEZ MONTOYA SUPERINTENDENTE DE CONSERVACIÓN
"CAPUFE"
ING. FRANCISCO JAVIER CARDENAS DIAZ SUBDELEGADO TÉCNICO ZONA III CENTRO NORTE
"CAPUFE"
Para los subsecuentes meses de julio, agosto y septiembre efectuaremos paso
a paso el mismo procedimiento que realizamos para el ajuste correspondiente
al mes de junio.
Para formalizar y finalizar el ajuste de costos, es necesario elaborar la
documentación correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el paso No. 11
del procedimiento para ajuste de costos indicado en el punto 3.1, que seria el
oficio de escalatoria y su dictamen, los cuales contendrán las firmas de los
respectivos servidores públicos que intervienen para su autorización.
En las siguientes paginas se presenta la documentación a la cual estamos
haciendo alusión.
Así mismo se le anexa a la documentación el calculo referente a la variación de
la tasa de interés en el costo por financiamiento de acuerdo a lo indicado en la
Ley.
64
eomiftooY
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
CUERNAVACA MOR. A 14 DE MAYO DEL 2001
LIC. GERMAN SANDOVAL FAZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. P R E S E N T E .
"^
ASUNTO: AJUSTE DE COSTOS AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 9 9026 /00
CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 67 Y LOS PROCEDIMIENTOS INDICADOS EN EL ARTICULO 68 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PÚBLICAS REFERENTE AL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS A LOS PRECIOS ORIGINALES DE CONCURSO DE LA EMPRESA: AGREGADOS Y ASFALTOS DE CELAYA, S.A. DE C.V. "CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO Y RENIVELACION DE LA CARPETA ASFÁLTICA, EN TRAMOS AISLADOS DEL KM. 84+000 AL KM. 96+3000, CUERPO "B" DE LA AUTOPISTA: MEXICO - QUERETARO", RELATIVO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N0
99026/00, SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS COSTOS PARA OBTENER EL AJUSTE RESPECTO DE LA OBRA EJECUTADA, CONFORME AL PROGRAMA PACTADO PARA EL EJERCICIO DEL 2000
CON BASE EN LA RELACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN INTERNA DE PRECIOS UNITARIOS ^ . DE ESTA ENTIDAD, DICTAMEN N" 0 0 9 / 2001 , SE FORMALIZÓ EL AJUSTE DIRECTO EN LA
-" " "OBRA POR EJECUTAR PARA EL MES DE JUNIO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2000, SIN QUE LO ANTERIOR IMPLIQUE MODIFICACIÓN ALGUNA A LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DE CONCURSO.
POR LO ANTERIOR SOLICITO A USTED, OTORGAR A LA EMPRESA DE REFERENCIA EL IMPORTE DEL AJUSTE DE COSTOS POR LA CANTIDAD DE $ 134,413.13 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 13 /100 M.N.), MAS IVA., QUE SE CUBRIRÁ CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL N0 437-K101-20902Í-6108 (6133) REPARACIÓN DE PAVIMENTOS, AUTOPISTA: MÉXICO-QUERETARO, CON INVERSIÓN AUTORIZADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE OFICIO N0 340. AI. - 040 DE FECHA: 30 DE ENERO DEL 2001, CONSERVACIÓN MAYOR (INVERSION).
EN CONSECUENCIA LA EMPRESA: AGREGADOS Y ASFALTOS DE CELAYA, S.A. DE C.V., SE OBLIGA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS Y 26 DE SU REGLAMENTO A AMPLIAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL DIEZ PORCIENTO (10%), SIN INCLUIR EL I.V.A. DEL IMPORTE RELATIVO AL AJUSTE DE COSTOS A FAVOR DE "CAPUFE" CUYA PRESENTACIÓN SE HARÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL CONTRATISTA" FIRME DE CONFORMIDAD EL PRESENTE DOCUMENTO.
CALZ. DE LOS REYES 24 COL. TÉTELA DEL MONTE C.P. 62130 CUERNAVACA, MOR. 65
eominooY puenteo 99014 01
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
POR ÚLTIMO, LA CONSTRUCTORA ACEPTA QUE CON EXCEPCIÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N0 99026/00 Y SUS ANEXOS, CELEBRADO EL DÍA 18 DE MAYO DEL DOS MIL, PARA TODOS LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.
FIRMAN DE COMÚN ACUERDO EL PRESENTE DOCUMENTO, POR "CAPUFE" EL C. SUBDIRECTOR DE CONSERVACIÓN, POR "EL CONTRATISTA" EL APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA, CUYOS DATOS GENERALES SE ENCUENTRAN ESTIPULADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL.
^
POR "CAPUFE" QUE AUTORIZA POR EL "CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD
- ^
DE DE INGRE
> MONTEJO VAZQUEZ. E CONSERVACIÓN
PUENTES FEDERALES Y SERVICIOS CONEXOS.
LIC. JORGE WttGUEL GUZMAN MARTINEZ APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA AGREGADOS Y ASFALTOS DE CELAYA, S.A.DE C.V.
VCALZ. DE LOS REYES 24 COL TÉTELA DEL MONTE C.P. 62130 CUERNAVACA, MOR. 66
eominocFY ^ puentes
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
COMISIÓN INTERNA DE PRECIOS UNITARIOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA
DICTAMEN No. 0 09 / 2001
ANTECEDENTES;
QUE MEDIANTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 9 9 026 / 00 DE FECHA: 18 DE MAYO DEL 2000 REFERENTE A LA OBRA: "CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE FRESADO Y RENIVELACION DE LA CARPETA ASFÁLTICA, EN TRAMOS AISLADOS DEL KM. 84+000 AL KM. 96+3000, CUERPO "B" DE LA AUTOPISTA: MEXICO - QUERETARO", POR UN MONTO DE $2,140,430.75 (DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 75/100 M. N.) MÁS I.V.A., ADJUDICADO A LA EMPRESA: AGREGADOS Y ASFALTOS DE CELAYA, S.A. DE C.V. MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA No. 09120029-009-00.
QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SE REALIZÓ DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
CONSIDERANDOS:
OFICIO No.- 223/SC/GN-2/OBR/223/01 DE FECHA 02 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONSERVACIÓN DE TEPEJI DEL RIO HIDALGO, ENVlA A LA SUBDELEGACIÓN TÉCNICA ZONA III CENTRO - NORTE, EL ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA, QUE PRESENTO LA EMPRESA AGREGADOS Y ASFALTOS DE CELAYA, S.A. DE C.V., POR UN MONTO DE $ 141,377.90 (CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 90 /100 M.N.) UNA VEZ QUE FUE REVISADO POR ESA SUPERINTENDENCIA, PARA EL PERIODO DEL MES DE JUNIO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2000, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRA.
OFICIOS No. 402/DCN/ST/402/01 DE FECHA 05 DE MARZO Y No. DCN/ST/0640/01 DEL 21 DE ABRIL Y ENTREGADO EN ESTAS OFICINAS EL 08 DE MAYO DE ESTE MISMO AÑO, REMITE A LA GERENCIA DE NORMAS Y OBRA PUBLICA, EL ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS PRESENTADO POR LA EMPRESA AGREGADOS Y ASFALTOS DE CELAYA, S.A. DE C.V., Y QUE FUE REVISADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE CONSERVACIÓN CORRESPONDIENTE, PARA LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2000, POR LA CANTIDAD DE $ 141,377.90 (CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N.) MÁS I.V.A., CORRIGIÉNDOLO POSTERIORMENTE POR LA CANTIDAD DE $ 134,397.66 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 66 /100 M.N.) MÁS I.V.A. NO TENIENDO INCONVENIENTE PARA SU TRÁMITE
QUE SE TOMO EN CUENTA LOS DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO ORIGINAL PARA LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, QUE EL IMPORTE DE LA ESCALATORIA SOLICITADA POR LA EMPRESA DE REFERENCIA ES DE $ 141,471.21 (CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.) MÁS I.V.A., MENOS EL 5 % DE DESCUENTO DE ANTICIPO, CONFORME AL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS. (ANEXO No. 1)
QUE DE ACUERDO EN LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 68, FRACCIÓN III DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS, SE DETERMINARON EN EL AJUSTE DE COSTOS, EL EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS EN EL COSTO POR FINANCIAMIENTO DANDO LA CANTIDAD DE $ 15.42 (QUINCE PESOS 42/100 M.N.) A FAVOR DE EMPRESA (CUYO^ÁLCULO SE DETALLA EN EL ANEXO No 2)
CALZ. DE LOS REYES 24 \ J COL TÉTELA DEL MONTE C.P. 62130 CUERNAVACA, MOR.
eommooY puentes
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
POR LO QUE DESPUÉS DE EFECTUADA LA OPERACIÓN ARITMÉTICA DE LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES, RESULTA EL AJUSTE DE COSTOS POR UN MONTO DE $134,413.13 (CIENTO TREINTA Y CUATRO BOL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 13 /100 M.N.) MAS I.V.A.
SE EMITE EL SIGUIENTE: DICTAMEN
)
CON BASE EN LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES Y EN VIRTUD DE QUE SE REALIZARON LAS REVISIONES A LA SOLICITUD DE LA EMPRESA: AGREGADOS Y ASFALTOS DE CELAYA, S.A. DE C.V., EFECTUÁNDOLE LAS CORRECCIONES PERTINENTES ESTA COMISIÓN INTERNA DETERMINA QUE LOS INCREMENTOS A LOS PERIODOS ESCALADOS AUTORIZADOS SON LOS QUE SE RELACIONAN EN EL ANEXO No. 1
CUERNAVACA MORELOS, A 14 DE MAlfO DEL 2001
ALEJANDRO MONtiSJdlVAZUUtiZ URECTOR DE CONSERVACIÓN.
PUBLICA. ING. PATRICIO GOl^EZ TORRES.
GERENTE DE AUTOPISTAS
ELABORÓ DI
ING. JESÚS E FONSECA ING. JEFE DEL PUBLICA
EBAlf rORREBLANCA DE SGTO.
HERNÁNDEZ. DE OBRA
CALZ. DE LOS REYES 24 COL TÉTELA DEL MONTE C.P. 62130 CUERNAVACA, MOR. 68
^ ^ ^ . émmfm& y
AMINOS Y PUENTES FEDERALES OE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS.
CONTRATO No: 99026/00
ANEXO No. 1
1/5
OBRA: CONSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE MEDIANTE FRESADO Y RENIVELACION DE CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 84+000 AL KM 96+300, CUERPO "B" DE LA AUTOPISTA MEXICO-QUERÉTARO.
CONTRATISTA : AGREGADOS Y ASFALTOS DE CELAYA S.A.DE C.V.
RESUMEN DE ESCALATORIA OBRA ORDINARIA
PERIODO DE LA ESCALATORIA
^
IMPORTE PROGRAMADO
IMPORTE PROGRAMADO
ESCALADO
IMPORTE DE LA ESCALATORIA (DIFERENCIA)
MENOS % ANTICIPO IMPORTE DE LA ESCALATORIA
« M I /
JUSTE DEL EJERCICIO DE 2000
JNIO-2000
JLIO-2000
3OSTO-2000
EPTIEMBRE-2000
616,939.78
692,499.21
553,998.72
276,993.04
657,472.62
738,439.10
590,978.12
295,012.12
40,532.84
45,939.89
36,979.40
18,019.08
2,026.64
2,296.99
1,848.97
900.95
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
38,506.20
43,642.90
35,130.43
17,118.13
3TALES 2,140,430.75 2,281,901.96 141,471.21 7,073.55 5.00% 134,397.66
VARIACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS EN EL COSTO DE FINANCIAMIENTO : (A FAVOR DE CAPUFE):
IMPORTE DE LA ESCALATORIA:
(SON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 35/100 M.N.)
ING. RAUL RODRIGUEZ MONTOYA SUPERINTENDENTE DE CONSERVACIÓN
"CAPUFE"
ING. FRANCISCO JAVIER CARDENAS DIAZ SUBDELEGADO TÉCNICO ZONA III CENTRO NORTE
"CAPUFE"
69
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS ANEXO No. 2
DIRECCIÓN TÉCNICA GERENCIA DE NORMAS Y OBRA PUSUCA
PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EN LOS AJUSTES DE COSTOS EL EFECTO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO
68 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS, REFERENTE A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS
EN EL COSTO POR FINANCIAMIENTO.
CONTRATO N" 99026/00
EMPRESA: AGREGADOS Y ASFALTOS DE CELAYA, S. A. DE C. V.
FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS: 03 DE MAYO DEL 2000
FECHA DE TERMINACIÓN: ESCALATORIA:
EJERCICIO 1999
JUNIO 2000
JULIO 2000
AGOSTO 2000
SEPTIEMBF2000
SUMAS:
IMPORTE DE LA ESCALATORIA
40,532.84
45,939.89
36,979.40
18,019.08
S 141.471.21
MENOS ANTICIPO
5%
2,026.64
2,296.99
1,848.97
900.95
$ 7.073.55
IMPORTE DE ESCALACION
38,506.20
43,642.90
35,130.43
17.118.13
S 134.397.66
COSTO DIRECTO
INDIRECTOS
FINANCIAMIENTO
UTILIDAD
1.0000
0.1317
0.0152
0.0800
X
X
X
1.1317
1.1489
1.2408
VARIACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS DEL MES DE MAYO DEL 2000 (SE CONSIDERAN LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS DEL TIIE).
MES
MAYO 2000
PROMEDIO
%
15.92
TASA PROMEDIO = 15.92%
15.92 / 1 = 15.92
TASA EN EL MES QUE SE DA EL AJUSTE DE COSTOS, JUNIO DEL 2000 = 17.44 %
VARIACIÓN: JUNIO 2000 / MAYO DE 2000= 17.44
PORCIENTO DE COSTO DE FINANCIAMIENTO MODIFICADO.
0.0152 X 1.0955
1.1317 X 1.0167
FACTOR POR APLICAR AL FACTOR DE FINANCIAMIENTO ORIGINAL =
IMPORTE DE ESCALATORIA JUNIO DEL 2000 $38,506.20
$38,506.20 X 1.0014 = $38,560.11
CANTIDAD A FAVOR DE EMPRESA
/ 15.92 = 1.0955
= 0.0167
= 1.1505
1.1505 / 1.1489 = 1.0014
Ü f t (CINCUENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N.)
VARIACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS DEL MES DE MAYO AL MES DE JUNIO DEL 2000 (SE CONSIDERAN LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS DEL TIIE).
MES
MAYO 2000
JUNIO
PROMEDIO
TASA PROMEDIO = 16.68 %
15.92
17.44
33.36 / 2 = 16.68
TASA EN EL MES QUE SE DA EL AJUSTE DE COSTOS. DICIEMBRE DE 1999 15.13 %
VARIACIÓN: JULIO 2000 / MAYO - JUNIO DEL 2000= 15.13 / 16.68 = 0.9071
PORCIENTO DE COSTO DE FINANCIAMIENTO MODIFICADO.
0.0152 X 0.9071
1.1317 X 1.0138
FACTOR POR APLICAR AL FACTOR DE FINANCIAMIENTO ORIG
IMPORTE DE ESCALATORIA JULIO DEL 2000 $43,642.90
= 0.0138
= 1.1473
= 1.1473 / 1.1489 0.9986
$43,642.90 X 0.9986 $43,581.80
CANTIDAD A FAVOR DE "CAPUFE" f M l i K í o ' (SESENTA Y UN PESOS 10/100 M.N.) 70
T » ^ camnoay
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
VARIACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS DEL MES DE MAYO AL MES DE JUNIO DEL 2000 (SE CONSIDERAN LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS DEL TIIE).
TASA PROMEDIO = 16.16%
ANEXO No. 2
MES MAYO 2000
JUNIO
JULIO
PROMEDIO
% 15.92
17.44
15.13
48.49 / 3 = 16.16
TASA EN EL MES QUE SE DA EL AJUSTE DE COSTOS. AGOSTO DE 2000 = 16.62 %
VARIACIÓN: AGOSTO 2000/MAYO-AGOSTO DEL 2000= 16.62 / 16.16 = 1.0283
PORCIENTO DE COSTO DE FINANCIAMIENTO MODIFICADO.
0.0152 X 1.0283 =
1.1317 X 1.0156 =
FACTOR POR APLICAR AL FACTOR DE FINANCIAMIENTO ORIGINAL $35.130.43
0.0156 1.1494
• 1.1494 / 1.1489 = 1.0004 IMPORTE DE ESCALATORIA: AGOSTO DEL 2000
CANTIDAD A FAVOR DE EMPRESA -$14.05 (CATORCE PESOS 05/100 M.N.)
VARIACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO DEL 2000 (SE CONSIDERAN LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS DEL TIIE).
16.28 % MES MAYO 2000
JUNIO
JULIO
AGOSTO
PROMEDIO
% 15.92
17.44
15.13
16.62
65.11
TASA PROMEDIO
/ 4 = 16.28
TASA EN EL MES QUE SE DA EL AJUSTE DE COSTOS, SEPTIEMBRE DE 200 16.77 %
VARIACIÓN: SEPTIEMBRE 2000 /MAYO -AGOSTO DEL 2 16.77 / 16.28 = 1.0303
PORCIENTO DE COSTO DE FINANCIAMIENTO MODIFICADO.
0.0152 X 1.0303 = 0.0157
1.1317 X 1.0157 = 1.1494
FACTOR POR APLICAR AL FACTOR DE FINANCIAMIENTO ORIGINAL « 1.1494 / 1.1489
IMPORTE DE ESCALATORIA SEPTIEMBRE DE 200 $17,118.13
$17,118.13 X 1.0005 = $17,126.69
CANTIDAD A FAVOR DE EMPRESA -$8.56 (OCHO PESOS 56/100 M.N.)
RESUMEN
= 1.0005
JUNIO 2000
JULIO 2000
AGOSTO 2000 SEPTIEMBF2000
SUMAS:
38.506.20
43,642.90
35,130.43
17.118.13 $ 134.397.66
-53.91
61.10
-14.05
-8.56
$ (15.42)
CANTIDAD A FAVOR DE EMPRESA CANTIDAD A FAVOR DE "CAPUFE' CANTIDAD A FAVOR DE EMPRESA CANTIDAD A FAVOR DE EMPRESA
CANTIDAD A FAVOR DE LA EMPRESA: $
(QUINCE PESOS 42/100 M.N.)
15.42
71
5. CONCLUSIONES
Durante el proceso de la investigación, nos permitimos conocer la forma en que realizan
sus actividades los diferentes servidores públicos de CAPUFE, que están relacionados
con la obra publica, lo cual nos da un panorama de la situación normativa que prevalece
en ese organismo.
De acuerdo a la información que integra el diagnostico de la situación actual, se puede
valorar que existen algunas deficiencias en el cumplimiento de la Normatividad , en virtud
de que no se tiene una estrategia o una planeación acorde, todo esto aunado a los
cambios sustanciales que se han generado, en las modificaciones que ha sufrido la Ley,
pues si tomamos en cuenta que desde 1980 a la fecha, la Ley ha tenido reformas y
adiciones, así como derogaciones y cambios sustanciales en su estructura tanto de fondo
como de forma.
Por lo tanto se deben generar cambios en los procedimientos internos de CAPUFE, de tal
manera que se pueda responder eficazmente a todos los cambios del entorno que se han
suscitado o que se susciten.
El cambio en la organización se debe centrar en los valores, actitudes y relaciones, para
que sus servidores públicos se identifiquen plenamente con el propio organismo.
El propósito de esta investigación es elaborar un manual de procedimientos para ajuste
de costos en CAPUFE, el cual apoyara las actividades que realizan los analistas de
precios unitarios que están dedicados al análisis y revisión de los estudios de ajuste de
costos.
La actividad de verificar es un proceso, el cual debe estar documentado, de tal manera
que la verificación tenga un estándar de calidad.
72
En esta investigación se encuentra definido el perfil del personal que realizará la revisión y
análisis de los ajustes de costos, para que de esta manera el personal a nivel gerencial
pueda evaluar a su personal y saber si cumple con los requisitos.
Los beneficios que se obtendrán al aplicar el manual en referencia serian:
• Mayor eficiencia y eficacia
• Reducir costos
• Optimizar recursos
• Minimizar tiempos
• Incremento en las utilidades
Y por consiguiente se logra una satisfacción tanto en el servidor publico como en el
contratista.
Retomando la hipótesis planteada al inicio de esta investigación, que establecía lo
siguiente:
Al proporcionar el presente manual de procedimientos para ajuste de costos, a cada una
de las diferentes empresas contratistas que tengan obras con CAPUFE, ayudara a
incrementar sus utilidades.
Al concluir el trabajo de investigación se puede afirmar que la hipótesis se cumple
satisfactoriamente.
La hipótesis es valida, por que al contar las empresas contratistas con el manual de
procedimientos de ajuste de costos, es evidente el incremento en las utilidades, al
recuperar las erogaciones, que efectuaran por el incremento en los insumos de sus
conceptos de obra.
Todo esto por que al tener este manual de procedimientos en sus manos, cuentan con
una herramienta valiosa, ya que les indica paso a paso como realizar la estructuración de
su estudio de ajuste de costos.
73
Por lo tanto este manual de procedimientos va a satisfacer todas las expectativas tanto
normativas, administrativas que todo contratista debe conocer antes y durante la
ejecución de las obras ante CAPUFE, con el fin de cumplir con todos los requerimientos
básicos que establece la Ley y su reglamento, ya que estará constituido de una forma
practica y sencilla con el fin de que sea fácilmente entendida por cualquier persona que
este relacionada con la obra publica, ya que este manual maneja términos técnicos
conocidos y los artículos mas importantes que tengan que ver con los procedimientos de
ajuste de costos en CAPUFE.
RECOMENDACIONES
A continuación se presentan algunas recomendaciones que se deberán considerar a
futuro.
• Desarrollar un procedimiento de ajuste de costos, mas simplificado, esto quiere decir
que cuando se genere un incremento o decremento en los insumos de los conceptos
de obra, el factor que se determine, se aplique directamente al costo directo de cada
uno de los precios unitarios.
• Elaborar una investigación entre las empresas contratistas que tengan que ver con la
obra publica con el objeto de conocer sus inquietudes, en relación con la actualización
de sus precios unitarios, ya que ellos han manifestado en infinidad de ocasiones, no
estar de acuerdo con el porcentaje de incremento que se les otorga en sus ajustes de
costos, pues la realidad es otra, ya que el porcentaje de incremento en el mercado, de
sus insumos, es mas alto que el autorizado por CAPUFE.
• Establecer en las bases de concurso, cual sería el procedimiento a seguir cuando
algún insumo no aparezca en los relativos publicados por el Banco de México, ya que
esto continuamente se presenta , trayendo como consecuencia inconformidades por
parte de los contratistas.
74
6. GLOSARIO DE TÉRMINOS
CAPUFE= Caminos Y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
LEY=Ley de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con las mismas
REGLAMENTO=Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con
las mismas
OBRAS PUBLICAS=Son todos aquellos trabajos que tengan por objeto construir, instalar,
ampliar, adecuar, remodelar, restaurar conservar, mantener bienes inmuebles
SECRETARIA= Secretaria de la Contraloría y Desarrollo Administrativo
MANUAL= Libro en el que se recoge y resume lo fundamental de una ciencia, tema o
actividad humana
PROCEDIMIENTO= Acción o modo de actuar, modo de proceder continuamente, método
de ejecutar una cosa. Acción que se seguirá en forma ordenada para obtener el resultado
deseado
AJUSTE= Fijar el precio de una cosa, acordar con alguien la prestación de un servicio
mediante un pacto, acción y efecto de ajustar.
COSTO= Cantidad que se paga para producir bienes o servicios, entre los costos de una
empresa, se computan los arrendamientos, materias primas, sueldos, equipos,
herramientas, transportes, depreciación, intereses.
D.O.F.= Diario Oficial de la Federación.
75
/.-BIBLIOGRAFÍA
1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2.-Diccionario Larousse Ilustrado 2000
3. -http://www.diccionarios.com
4.-Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción. Procedimiento de ajuste de
costos en la obra publica. México 2000
5.-Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (D.O.F. 04/01/2000)
6.-Manual de Organización y Métodos de CAPUFE 2000
7.- Procedimiento de Ajuste de Costos en la Obra Publica, Instituto de Capacitación de la
Industria de la Construcción
8.-Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas
(D.O.F. 20/08/2001)
9.-Selecciones del Reader's Digest "Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado" Edición
2000
76
^im^^^ma^^^^^^^^^^^^
8.-APENDICE
APÉNDICE
77
CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA Y FORMULACIÓN DE LA ENCUESTA
Para los efectos de este estudio, se utilizó el procedimiento de muestreo probabilistico,9
considerando una confiabilidad del 95 % y un margen de error estándar del 5%.
- Sé tomo en cuenta a personas que directa o indirectamente, tienen que ver con análisis
de precios unitarios de obra pública y/o servicios relacionados con las mismas en
CAPUFE, así como de las empresas contratistas que trabajan para este organismo.
- Qué pertenezcan a la Dirección Técnica de CAPUFE
- Que estén adscritos a la Subdirección de Conservación
Después de haber realizado el proceso de selección de las muestras con base en las
características asignadas, en la tabla No. 1 tenemos los siguientes datos.
TABLA No. 1
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CAPUFE
PERSONAL DEL AREA TÉCNICA QUE ANALIZAN PRECIOS UNITARIOS
GERENCIA
AUTOPISTAS
PUENTES
SUPERVISIÓN
NORMAS
CONTRATISTAS
TOTALES
No. DE PERSONAS
3
2
2
3
12
22
9 Apuntes de la Materia de Probabilidad de la Maestría en Administración de la Construcción
78
Como se observa 22 profesionistas cumplieron con las características asignadas para ser considerados. Para efectuar el calculo de la muestra, utilizaremos la siguiente formula
n= z2 N P Q e2(N-1)+Z2PQ
Donde:
n = tamaño de la muestra =
e = Error estándar =0.05
N = Población =22.0
Z = Estadístico de prueba =1.96
p y q = Constantes definidas =0.50
fh =Coeficiente de estrato = N/n
Por lo tanto
n=(1.96)2 (22) (0.50) (0.50) =20.86 (0.05)2 (22-1 )+(1.96)2 (0.50) (0.50)
n es igual a 20.86 por lo que consideraremos a n=21
Para calcular el coeficiente de estrato, se aplicó la siguiente formula:
Fh= n = 2 1 =0.95 por lo tanto fh = 0.95 N 22
79
Una vez determinado el tamaño de la muestra, seleccionaremos a cuales de los
profesionistas que tienen que ver con análisis de Precios Unitarios, se les aplicara la
encuesta para conocer sus opiniones y expectativas respecto al manual de
procedimientos para ajuste de costos en CAPUFE.10, de acuerdo a los datos indicados en
la tabla No. 2.
TABLA No. 2 DIRECCIÓN TÉCNICA DE CAPUFE
PERSONAL DEL AREA TÉCNICA QUE ANALIZAN PRECIOS UNITARIOS ESTRATIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA
ESTRATO
1 2 3 4 5
TOTALES
GERENCIA
AUTOPISTAS PUENTES SUPERVISIÓN NORMAS CONTRATISTAS
POBLACIÓN
3 2 2 3 12 22
COEF. ESTRATO
0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
TIPO DE MUESTRA
3 2 2 3 11 21
Para este caso utilizaremos el procedimiento de números de intervalos, los cuales se
obtendrán con la siguiente formula.
K = N/n K = 22/21 K=1.05
Donde K = Coeficiente de Intervalos
N= Población
n=Tamaño de la muestra
Por lo tanto por aproximación K = 1
10.- Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.
80
ENCUESTA
La siguiente encuesta tiene la finalidad de realizar un sondeo que aporte conocimientos
para formular un manual de procedimientos de ajuste de costos dirigido al personal del
área técnica de CAPUFE y al personal de las empresas contratistas que tienen obras con
este organismo, que tengan que ver con análisis de precios unitarios.
NOMBRE:
PUESTO:
GERENCIA O EMPRESA:
1.- ¿Qué tiempo tiene usted realizando o revisando precios unitarios?
• menos de 5 años • más de 6 años
2.- ¿Cuántos cursos de análisis de precio unitarios a tomado usted desde que ingreso a
CAPUFE o a su empresa?
• Ninguno • Uno • Varios
3.-¿Si es que si ha tomado uno o varios cursos mencione cuando fue la ultima vez que
tomo un curso de análisis de precios unitarios?
4.-¿Tiene usted conocimiento de la Normatividad?
D Si D No
5.-¿Conoce usted la Ley de obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento?
DSÍ DNo
81
6.-¿Conoce usted que artículos de la ley de obras publicas y su reglamento tienen que ver
con los ajustes de costos?
D Si D No
7.-¿Conoce usted los relativos de Insumes emitidos por el Banco de México?
D Si D No
8.-¿Cuenta con algún manual proporcionado por CAPUFE o su empresa que le indique el
procedimiento a seguir en el análisis o revisión de precios unitarios?
D Si D No
9.-¿Aportaría beneficios a su área un manual de procedimientos para ajuste de costos?
D Si D No
10.-¿Si existiera un manual de procedimientos de ajuste de costos, que le gustaría
encontrar en el?
82
p
9.-ANEX0S
ANEXOS
83
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas
84
ARTICULO 33.-Las bases que emitan las dependencias y entidades para las licitaciones publicas se pondrán a disposición de los interesados, tanto en el domicilio señalado por la convocante como en los medios de difusión electrónica que establezca la Contraloría, a partir del día en que se publique la convocante y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este periodo, y contendrán en lo aplicable como mínimo, lo siguiente.
XX. Tratándose de contratos a precios unitarios o mixtos en su parte correspondiente, el procedimiento de ajuste de costos que deberá aplicarse, así como el catalogo de conceptos, cantidades y unidades de medición, debe ser firmado por el responsable del proyecto, y la relación de concepto de trabajos mas significativos, de los cuales deberán presentar análisis y relación de los costos básicos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que intervienen en dichos análisis. En todos los casos se deberá prever que cada concepto de trabajo este debidamente integrado y soportado, preferentemente, en las especificaciones de construcción y normas de calidad solicitadas, procurando que estos conceptos sean congruentes con las cantidades de trabajo requeridos por el proyecto.
ARTICULO 46.-Los contratos de obras publicas y servicios relacionados con las mismas contendrán, como mínimo lo siguiente:
X. procedimiento de ajuste de costos que deberá ser el determinado desde las bases de la licitación por la dependencia o entidad, el cual deberá regir durante la vigencia del contrato.
ARTICULO 56.-Cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordados por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el articulo 57 de esta ley. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito.
No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.
ARTICULO 57.-E1 ajuste de costos podrá llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:
I. La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste.
85
II. La revisión por grupo de precios que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total fallante del contrato, y
III. En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones.
ARTICULO 58.-La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos a que se refiere el articulo anterior se sujetara a lo siguiente:
I. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido.
Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.
Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, a la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones.
II. Los incrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México. Cuando los índices que requiera el contratista y la dependencia o entidad no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, las dependencias y entidades procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lincamientos y metodología que expida el Banco de México.
III. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste de costos se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta y,
86
IV. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Contraloría.
ARTICULO 59.-Las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente, mediante convenios, siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados.
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios, adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones. Estos convenios deberán ser autorizados bajo la responsabilidad de titular del área responsable de la contratación de los trabajos. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o de los trabajos.
Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza no podrán ser modificados en monto o en plazo, ni estarán sujetos a ajuste de costos.
87
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas
88
ARTICULO 105.-El pago de los ajustes de costos en los contratos solo procederá para los contratos a base de precios unitarios o la parte de los mixtos de esta naturaleza. Cuando el porcentaje del ajuste de los costos se a la alza, será el contratista quien lo promueva, si es a la baja, será la dependencia o entidad quien lo realice.
Los contratistas dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a la dependencia o entidad. En el contrato se estipulara que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho del contratista para reclamar el pago.
La dependencia o entidad dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.
ARTICULO 106.-E1 pago de los ajustes de costos y del costo por fmanciamiento se efectuara en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste, debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados.
Todos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse.
CAPITULO QUINTO EL AJUSTE DE COSTOS
SECCIÓN I GENERALIDADES
Articulo 144.-La autorización del ajuste de costos deberá efectuarse mediante el oficio de resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente, en consecuencia, no se requiere de la formalización de convenio alguno.
El procedimiento de ajuste de costos no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato
Articulo 145.-Los índices base que servirán para el calculo de los ajustes de costos en el contrato, serán los que correspondan a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.
89
Los precios originales de los insumes considerados por el licitante, deberán ser los que prevalezcan al momento de la presentación y apertura de las propuestas y no podrán modificarse o sustituirse por ninguna variación que ocurra entre la fecha de su presentación y el ultimo día del mes del ajuste.
Articulo 146.-Para los efectos del tercer párrafo de la fracción I del articulo 58 de la Ley, y con el objeto de actualizar los precios de la propuesta a la fecha de inicio de los trabajos, el contratista podrá solicitar, por una sola ocasión, la determinación de un primer factor de ajuste de costos, el cual deberá calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en las bases de licitación y en el contrato correspondiente, debiendo sujetarse a lo establecido en este capitulo. Este factor de actualización no deberá afectarse por la entrega de anticipos. Esto no aplicara en las obras o servicios que inicien dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de las propuestas.
Las dependencias y entidades, previa justificación, autorizaran dicho factor, el que será aplicado a cada estimación y repercutirá durante todo el ejercicio del contrato independientemente de los ajustes de costos que le sucedan.
Articulo 147.-Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecución de los mismos se otorga algún anticipo, el o los importes de ajustes de costos deberán afectarse en un porcentaje igual al de los anticipos concedidos.
SECCIÓN II CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS
Articulo 148.-Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos conforme a los procedimientos señalados en las fracciones I y II del articulo 57 de la Ley, los contratistas deberán acompañar a su solicitud la siguiente documentación
I. La relación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México o, en su caso los índices investigados por las dependencias y entidades los que deberán ser proporcionados al contratista.
90
II. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato.
III. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, ajustados conforme a lo señalado en la fracción III del articulo 58 de la Ley.
IV. El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga convenido
V. El análisis de la determinación del factor de ajuste, y
VI. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la dependencia o entidad, en función de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.
Articulo 149.-En el procedimiento que establece la fracción I del articulo 57 de la Ley, para la determinación de los ajustes de costos, se deberán precisar las cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa convenido.
Articulo 150.-E1 ajuste de costos, tratándose del procedimiento que señala la fracción I del articulo 57 de la Ley, se podrá determinar utilizando las matrices de calculo de los análisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados del contrato, conforme al programa convenido, en los que se sustituyan los costos básicos de cada insumo del costo directo, actualizados con los índices aplicables de los publicados por el Banco de México
Articulo 151.-El procedimiento que establece la fracción II del articulo 57 de la Ley, se desarrollara de la misma forma enunciada en el articulo anterior, con la salvedad de que solamente se analizara un grupo de precios que representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total fallante del contrato, conforme al programa convenido.
Articulo 152.-Las dependencias y entidades podrán utilizar el procedimiento establecido en la fracción III del articulo 57 de la Ley, solo en aquellos trabajos donde el proceso constructivo sea uniforme o repetitivo en todo el desarrollo de los trabajos, debiendo contar con proyectos, especificaciones de construcción y normas de calidad típicas, inamovibles y aplicables a todos los trabajos que se vayan a ejecutar.
91
En este supuesto, las dependencias y entidades podrán optar por agrupar aquellos contratos cuyos trabajos que, por su similitud y características, les sea aplicable el procedimiento mencionado.
Los ajustes de costos se determinaran para cada tipo de obra y no se requerirá que el contratista presente documentación justifícatoria; debiendo únicamente presentar su solicitud dentro del plazo señalado en el articulo 105 de este reglamento.
Las dependencias y entidades deberán notificar por escrito a los contratistas, la aplicación de los factores que procedan, en el periodo correspondiente, en respuesta a su solicitud.
Articulo 153.-El ajuste por los incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que integran los costos directos de los precios unitarios, en el procedimiento señalado en la fracción III del articulo 57 de la Ley, se determinara de conformidad con lo siguiente:
I. Se establecerá el porcentaje de participación de los materiales, la mano de obra y la maquinaria y equipo de construcción de todos los precios unitarios que intervienen en cada tipo de obra.
II. Se determinara el promedio de los índices aplicables a los insumos que intervienen en los precios unitarios del tipo de obra analizado, dividiendo el promedio de índices de esos insumos en el periodo de ajuste, entre el promedio de índices de esos mismos insumos en el periodo que corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura técnica.
El porcentaje de incremento o decremento se obtendrá con la siguiente expresión:
I = (Pm * Am ) + (Po * Ao ) + ( Pq * Aq ) + + (Pi * Ai )
Siempre que:
Pm + Po + Pq + + Pi = 1
Donde: 92
I = Factor de incremento en el periodo en estudio por ajuste de costos, expresado en fracción decimal.
Pm = Porcentaje de participación de los materiales con respecto al costo directo, expresado en fracción decimal.
Am = Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura de la propuesta técnica, de los. materiales que intervienen en el tipo de obra de que se trate.
Po = Porcentaje de participación de la mano de obra con respecto al costo directo, expresado en fracción decimal
Ao = Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura de la propuesta técnica, de la mano de obra que interviene en el tipo de obra de que se trate
Pq = Porcentaje de participación de la maquinaria y equipo de construcción con respecto al costo directo, expresado en fracción decimal
Aq = Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura de la propuesta técnica, de la maquinaria y equipo de construcción que interviene en la obra tipo de que se trate
Pi = Porcentaje de participación de algún otro insumo especifico de que se trate en el costo directo, expresado en fracción decimal
Ai = Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste, entre el promedio de índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura de la propuesta técnica, de algún otro insumo especifico que interviene en la obra tipo de que se trate según las características,
93
complejidad y magnitud de los trabajos ejecutados, la dependencia o entidad podrá adicionar o sustraer a la expresión anterior los sumandos que se requieran, conforme a los diversos elementos que intervengan en el tipo de obra de que se trate. Cada uno de los términos de las expresiones se podrá subdividir, a fin de agrupar los insumos similares, y
III. Las dependencias y entidades deberán oír a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para calcular los porcentajes de participación para los diferentes trabajos que se ejecuten, los cuales tomaran en cuenta los antecedentes de obras similares realizadas por la dependencia o entidad, o bien, los que presenten los contratistas dentro de la información técnica que se solicita a los mismos en las bases de licitación.
94
POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CONLAS MISMAS DE CAMINOS Y PUENTES
FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas
Caminos y Puentes federales de Ingresos y Servicios Conexos
95
^
P O L Í T I C A S , B A S E S Y L I N E A M I E N T O S E N M A T E R I A D E O B R A S P U B L I C A S
Y SERVICIOS RELACIONADOS CONLAS MISMAS DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
CAPITULO DÉCIMO DEL AJUSTE DE COSTOS
SECCIÓN I GENERALIDADES
171. La autorización del ajuste de costos deberá efectuarse mediante el oficio de resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente, en consecuencia, no se requiere de la formalización de convenio alguno
172. El procedimiento de ajuste de costos no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato
173. Articulo 145. Los índices que servirán de base para el calculo de los ajustes de costos en el contrato. Serán los que correspondan a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.
173.1 los precios originales de los insumos considerados por el licitante, deberán ser los que prevalezcan al momento de la presentación y apertura de las propuestas y no podrán modificarse o sustituirse por ninguna variación que ocurra entre la fecha de su presentación y el ultimo día del mes del ajuste
174. Para los efectos del tercer párrafo de la fracción I del articulo 58 de la Ley, y con el objeto de actualizar los precios de la propuesta a la fecha de inicio de los trabajos, el contratista podrá solicitar, por una sola ocasión, la determinación de un primer factor de ajuste de costos, el cual deberá calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en las bases de licitación y en el contrato correspondiente, debiendo sujetarse a lo establecido en este apartado. Este factor de actualización no deberá afectarse por la entrega de anticipos, esto no aplicara en las obras o servicios que inicien dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de las propuestas.
CAPUFE. Previa justificación, autorizara dicho factor, el que será aplicado a cada estimación y se repercutirá durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los ajustes de costos que le sucedan.
96
% l a m " , o c Y
P O L Í T I C A S , B A S E S Y L I N E A M I E N T O S E N M A T E R I A D E O B R A S P U B L I C A S
Y SERVICIOS RELACIONADOS CONLAS MISMAS DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
175. Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecución de los mismos, se otorga algún anticipo, el o los importes de ajustes de costos deberán afectarse en un porcentaje igual al de los anticipos concedidos
SECCIÓN II DEL CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS
176. Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos conforme a los procedimientos señalados en las fracciones I y II del articulo 57 de la Ley, los contratistas deberán acompañar a su solicitud la siguiente documentación
176.1. La relación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México o, en su caso los índices investigados por CAPUFE, los que deberán ser proporcionados al contratista
176.2. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar de acuerdo al programa convenido en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos valorizado con los precios unitarios del contrato
176.3. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato ajustados conforme a lo señalado en la fracción III del articulo 58 de la Ley
176.4. El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga convenido
176.5. El análisis de la determinación del factor de ajuste, y
176.6. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y CAPUFE, en función de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste
177. En el procedimiento que establece la fracción I del articulo 57 de la Ley, para la determinación de los ajustes de costos, se deberán precisar las cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar conforme al programa convenido
97
%w oomlnos y
POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CONLAS MISMAS DE CAMINOS Y PUENTES
FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
178. El ajuste de costos, tratándose del procedimiento que señala la fracción I del articulo 57 de la Ley, se podrá determinar utilizando las matrices de calculo de los análisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados del contrato. Conforme al programa convenido, en los que se sustituyan los costos básicos de cada insumo del
costo directo actualizados con los índices aplicables de los publicados por el Banco de México
179. El procedimiento que establece la fracción II del articulo 57 de la Ley, se desarrollara de la misma forma enunciada en el articulo anterior, con la salvedad de que solamente se analizara un grupo de precios que representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato, conforme al programa convenido
180. Se podrá utilizar el procedimiento establecido en la fracción III del articulo 57 de la Ley, solo en aquellos trabajos donde el proceso constructivo sea uniforme o repetitivo en todo el desarrollo de los trabajos, debiendo contar con proyectos, especificaciones de construcción y normas de calidad típicas, inamovibles y aplicables a todos los trabajos que se vayan a ejecutar
En este supuesto se podrá optar por agrupar aquellos contratos cuyos trabajos que, por su similitud y características les sea aplicable el procedimiento mencionado
Los ajustes de costos se determinaran para cada tipo de obra y no se requerirá que el contratista presente documentación justificatoria debiendo únicamente presentar su solicitud dentro del plazo señalado en el punto 126 de este manual.
Se deberá notificar por escrito a los contratistas, la aplicación de los factores que procedan, en el periodo correspondiente, en respuesta a su solicitud
181. El ajuste por los incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que integran los costos directos de los precios unitarios en el procedimiento señalado en la fracción III del articulo 57 de la Ley, se determinara de conformidad con lo siguiente
181.1 Se establecerá el porcentaje de participación de los materiales, la mano de obra y la maquinaria y equipo de construcción de todos los precios unitarios que intervienen en cada tipo de obra
98
esfiñiños y
POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CONLAS MISMAS DE CAMINOS Y PUENTES
FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
181.2. Se determinara el promedio de los índices aplicables a los insumos que intervienen en los precios unitarios del tipo de obra analizado, dividiendo el promedio de índices de esos insumos en el periodo de ajuste, entre el promedio de índices de esos mismos insumos en el periodo que corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura técnica
El porcentaje de incremento o decremento se obtendrá con la siguiente expresión:
I = (Pm * Am) + (Po * Ao ) + (Pq * Aq) + + (Pi * Ai)
Siempre que:
Pm + Po + Pq + + Pi = 1
Donde:
I = Factor de incremento en el periodo en estudio por ajuste de costos expresado en fracción decimal
Pm = Porcentaje de participación de los materiales con respecto al costo directo expresado en fracción decimal
Am = Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura de la propuesta técnica, de los materiales que intervienen en el tipo de obra de que se trate
Po = Porcentaje de participación de la mano de obra con respecto al costo directo, expresado en fracción decimal
Ao = Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en él periodo que corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura de la propuesta técnica, de la mano de obra que interviene en el tipo de obra de que se trate
99
P O L Í T I C A S , B A S E S Y L I N E A M I E N T O S E N M A T E R I A D E O B R A S P U B L I C A S
Y SERVICIOS RELACIONADOS CONLAS MISMAS DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
Pq = Porcentaje de participación de la maquinaria y equipo de construcción con respecto al costo directo, expresado en fracción decimal
Aq = Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura de
la propuesta técnica, de la maquinaria y equipo de construcción que interviene en la obra tipo de que se trate
Pi = Porcentaje de participación de algún otro insumo especifico de que se trate en el costo directo, expresado en fracción decimal
Ai = Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura de la propuesta técnica de algún otro insumo especifico que interviene en la obra tipo de que se trate
Según las características, complejidad y magnitud de los trabajos ejecutados se podrá adicionar o sustraer a la expresión anterior los sumandos que se requieran, conforme a los diversos elementos que intervengan en el tipo de obra que se trate.Cada uno de los términos de las expresiones se podrá subdividir a fin de agrupar los insumes similares y
181.3. CAPUFE a través de la Comisión Mixta CMIC-CAPUFE, deberán oír a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para calcular los porcentajes de participación para los diferentes trabajos que se ejecuten los cuales tomaran en cuenta los antecedentes de obras similares realizadas o bien, los que presenten los contratistas dentro de la información técnica que se solicita a los mismos en bases de licitación
100
ESTA T E S I S
SE IMPRIMIÓ EN CENTRO DE COPIADO
F U T U R O AV. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
NUM. 1911 COL UNDAVISTA TEL 55869295
