17
Acta Junta de Gobierno Local de fecha 13 de Diciembre de 2018 Ayuntamiento de Talavera de la Reina Oficialía Mayor SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN PRIMERA CONVOCATORIA. CON FECHA TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. ASISTENTES: ALCALDE-PRESIDENTE: D. Jaime Ramos Torres TENIENTES DE ALCALDE: Dña. María Rodríguez Ruiz D. Florencio Gutiérrez Rodríguez D. Arturo Castillo Pinero CONCEJALES: D. Antonio Alvarez Rodríguez Dña. M.' Victoria González Vilches Dña. Angeles Núñez Cano INTERVENTOR: D. José Carlos Ameiro González SECRETARIO GENERAL: D. Antonio López Abarca (\ ¡ / \/ En la Ciudad de Talavera de la Reina, siendo las nueve horas del día trece de Diciembre de dos mil dieciocho, se reúnen en el Salón de Gestores de estas Casas Consistoriales los señores al margen relacionados, integrantes todos ellos de la Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde- Presidente, para la que habían sido convocados previamente y con la antelación debida. Se hace constar la inasistencia de los Sres. Concejales Dª. Ana Santamaria Rivera y D. Santiago Serrano Godoy Declarada abierta la Sesión por la Presidencia, se pasó a la consideración del siguiente "ORDEN DEL DIA".

MMIBP - Talavera de la ReinaSESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN PRIMERA ... Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 16 de junio de 2015, modificado por Acuerdo

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MMIBP - Talavera de la ReinaSESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN PRIMERA ... Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 16 de junio de 2015, modificado por Acuerdo

Acta Junta de Gobierno Local de fecha 13 de Diciembre de 2018

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Oficialía Mayor

SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN PRIMERA CONVOCATORIA. CON FECHA TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

ASISTENTES:

ALCALDE-PRESIDENTE: D. Jaime Ramos Torres

TENIENTES DE ALCALDE: Dña. María Rodríguez Ruiz D. Florencio Gutiérrez Rodríguez D. Arturo Castillo Pinero

CONCEJALES: D. Antonio Alvarez Rodríguez Dña. M.' Victoria González Vilches Dña. Mª Angeles Núñez Cano

INTERVENTOR: D. José Carlos Ameiro González

SECRETARIO GENERAL: D. Antonio López Abarca

(\ ¡ /

\/

En la Ciudad de Talavera de la Reina, siendo las nueve horas del día trece de Diciembre de dos mil dieciocho, se reúnen en el Salón de Gestores de estas Casas Consistoriales los señores al margen relacionados, integrantes todos ellos de la Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde­Presidente, para la que habían sido convocados previamente y con la antelación debida.

Se hace constar la inasistencia de los Sres. Concejales Dª. Ana Santamaria Rivera y D. Santiago Serrano Godoy

Declarada abierta la Sesión por la Presidencia, se pasó a la consideración del siguiente "ORDEN DEL DIA".

Page 2: MMIBP - Talavera de la ReinaSESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN PRIMERA ... Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 16 de junio de 2015, modificado por Acuerdo

¡ i /

V

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Oficialía Mayor

Acuerdo Junta de Gobierno Local de fecha 13 de Diciembre de 2018

ACTA

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en sesión ordinaria de fecha TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

Nº 527.- BORRADOR ACTA SESION ANTERIOR.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad la aprobación del correspondiente a la sesión ordinaria celebrada con fecha 28 de Noviembre de 2018.

-1-

Page 3: MMIBP - Talavera de la ReinaSESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN PRIMERA ... Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 16 de junio de 2015, modificado por Acuerdo

CAYIVIV. M. 1 Ul'f I M.tVIICf'II I V UC 11·\I ... M. V C:T"'í.M. UC L.M. T"'í.Cl1'4M.

Plaza Padre Juan de Mariana, 8 45600 T a!avera de la Reina Telf: 925 720 100 wwvv. ta !ave r a..&[Q

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Servicio de Personal Ngdo. de Funcionarios Expte.: 350118 MMIBP

ACTA

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL en ses10n ordinaria de TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO adoptó el siguiente acuerdo:

Nº.- 528.- PERSONAL.-INCOACION EXPEDIENTE DISCIPLINARIO A LA FUNCIONARIA DE CARRERA Dª.xxxx.-

Dada cuenta de la Propuesta de la Concejalía Delegada de Personal de fecha 10 de diciembre de 2018 del siguiente tenor literal:

Visto el escrito presentado en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina por Dñª xxxx, con fecha 5 de diciembre de 2018, en el que presenta una reclamación sobre los hechos ocurridos en esa misma fecha contra xxxx, xxxx.

Considerando que dichos hechos, actos y conductas pudieran ser constitutivos de infracción administrativa, susceptible de sanción, y conforme a las previsiones establecidas en el Titulo VII (Artículos 93 a 98), del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y en el Titulo X de la ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-la Mancha, por el que se regula el régimen disciplinario del personal funcionario de las Administraciones de las entidades locales de Castilla-la Mancha, es por lo que esta Concejalía Delegada de Personal, en virtud de la delegación de competencias otorgada por Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 16 de junio de 2015, modificado por Acuerdo de fecha 17/09/2015, de conformidad con lo prevenido en el articulo 27 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado.

Esta Concejalía Delegada de Personal PROPONE A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA EXCMA. CORPORACIÓN, la adopción del siguiente Acuerdo:

PRIMERO.- Ordenar la incoación de expediente disciplinario a Dñª. xxxx, Funcionaria de Carrera del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina, con la categoría de xxx.

SEGUNDO.- El nombramiento como Instructor de D. xxxx, funcionario de carrera del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, xxxx; y de Secretaria a Dñª. xxxx, funcionaria xxxx del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Administrativa de Administración General.

TERCERO.- Los nombramientos de Instructor y Secretario del Expediente podrán ser recusados en las condiciones y términos previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad la aprobación de la preinserta propuesta en sus propios términos.

\ -2-

Page 4: MMIBP - Talavera de la ReinaSESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN PRIMERA ... Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 16 de junio de 2015, modificado por Acuerdo

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA Plaza Padre Juan de Mariana, 8

Ayuntami,mto cte T,11,iver,i de¡,, Reir,;;

45600 Talavera de la Reina Telf: 925 720 100 1,vww.ta!avera.org

Servicio de Personal Neg. Personal Funcionario Expediente:312/2018 (conexo con Expte 207/2014)

ACTA

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL en sesión ordinaria de 13 de diciembre de dos mil dieciocho adoptó el siguiente acuerdo:

Nº.- 529.- PERSONAL.- APROBACIÓN DE LAS BASES Y CONVOCATORIA QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE POLICIAL LOCAL, VACANTES EN LA PLANTILLA MUNICIPAL DE FUNCIONARIOS, POR EL SISTEMA DE MOVILIDAD.

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejalía Delegada de Personal de fecha 7 de diciembre de 2018, del siguiente tenor literal:

"De conformidad con las previsiones contenidas en la Ley 8/2002, de 23 de mayo, de Coordinación de Policías Locales de Castilla La Mancha, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 4/2011, de 1 O de marzo, del Empleo Público de Castilla La Mancha, el Decreto 110/2006, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla La Mancha, el Decreto 31/2011, de 26 de abril, por el que se regula el Registro de Policías Locales de Castilla La Mancha y el Real Decreto 364/1995, de 1 O de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

Resultando que por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20/10/2016 se acordó la suspensión cautelar de la convocatoria de una Plaza de Policía Local vacante en la plantilla, por el sistema de movilidad (B.O.P. de Toledo nº 254 de 10/11/2016).

Resultando que en la Oferta de Empleo Público del año 2016 se aprobó la cobertura por el sistema de movilidad de una plaza vacante de Policía Local.

Resultando que las bases que regirán la cobertura de las plazas de Policía Local por el sistema de movilidad han sido objeto de negociación en reuniones de la Mesa General de Negociación del Personal Funcionario los días 14/01 /2015,28/09/2015, 15/06/2016, 13/07/2016 y 20/11/2018.

Esta Concejalía Delegada de Personal, de conformidad con las atribuciones contenidas en el articulo 127, letra h), del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, viene a PROPONER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, la adopción del siguiente Acuerdo:

PRIMERO.-Levantar la suspensión de la convocatoria por el sistema de movilidad de una plaza de Policía Local.

Page 5: MMIBP - Talavera de la ReinaSESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN PRIMERA ... Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 16 de junio de 2015, modificado por Acuerdo

Ay1.1nt;imi,,ntc de T<d,wc,,, tle !~ Reinil

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA Plaza Padre Juan de Mariana. 8 45600 Talavera de la Reina Telf: 925 720 100 wwvv.talavera.org

Servicio de Personal Neg. Personal Funcionario Expediente:312/2018 (conexo con Expte 207/2014)

SEGUNDO.- Aprobar la convocatoria y las Bases que figuran anexas a este Acuerdo y que regirán el procedimiento selectivo para la provisión por el sistema de movilidad de una plaza del cuerpo de la policía local del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina, vacante en la plantilla Municipal, incorporada en la OEP de 2016 y la plaza que se suspendió por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20 de octubre de 2016.

TERCERO.- Dese la publicidad oportuna a esta Resolución, asi como su inmediata publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y Diario Oficial de Castilla-La Mancha."

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad la aprobación de la preinserta propuesta en sus propios términos.

Talavera de la Reina, a 13 de diciembre de 2018

-4-

Page 6: MMIBP - Talavera de la ReinaSESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN PRIMERA ... Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 16 de junio de 2015, modificado por Acuerdo

Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina

ACTA

SERVICIO DE CONTRATACION, PATRIMONIO Y ESTADISTICA

Pla:o Padre ./11a11 de ,Hariana 11" 8 -15600 Tahn'era de la Reina (Toledo) Te/._ 925 839802 Fax 925 8190/9

\\'\\"\\'.!a !a vera. (lf>l patri rnon i off_lj.ta I a vera. o rg

LA .JUNTA DE GOBIERNO LOCAL en sesión de fecha TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO adoptó el siguiente acuerdo:

N" 530- INSTALACIÓN DE BARRA EN EL ESPACIO LIBRE ANEXO AL CENTRO CULTURAL" EL SALVADOR".­SOLIC!TUD DE AUTORIZACIÓN

El 10 de Noviembre de 2.017 se suscribió entre este Ayuntamiento y VACABURRA, S. L. un contrato de concesión demanial sobre el espacio libre del entorno del Centro Cultural El Salvador, cuyas cláusulas incluyen en la primera, sobre el objeto del contrato, ·' ... para su utilización como terraza hostelera, ... E! uso de la terraza incluye las siguientes instalaciones: ... -Mobiliario actualmente instalado como veladores, indicados en el anexo fil de este pliego. Una barra en L de 1 O n1ts. de longitud aproximadamente, existente actualmente en el interior de! edificio, que será trasladada a la terraza por el concesionario.

El 5 de Abril de 2.018 VACABURRA, S. L. presentó una memoria técnica para implantación de un módulo portátil para la cafetería teJTaza.

El 4 de Junio la Comisión de Seguimiento y Control del Plan Especial de la Villa dictaminó favorablemente la propuesta.

El 14 de Junio la Junta de Gobierno Local informó igualmente de forma favorable la propuesta remitiéndola a la Dirección Provincial de Cultura para su informe.

El 17 de Agosto se recibió informe desfavorable de la Dirección Provincial de Cultura.

El 8 de Octubre se envió a la Dirección Provincial un nuevo informe de la sección de Patrimonio de Urbanismo, favorable a la instalación.

El 3 de Diciembre se ha recibido un nuevo informe de la Dirección Provincial de Cultura, considerando viable la instalación: con la condición de que la Dirección podrá supervisar la instalación cuando lo considere oportuno para comprobar que no afecta negativamente al bien cultural, a su entorno, a la torre albainma y a las murallas, pudiendo ordenar su suspensión si afoctara negativamente a esos bienes.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad

Autorizar a Vacaburra S. L. la instalación de un módulo portátil para la cafetería terraza del centro cultural El Salvador de acuerdo con la memoria técnica presentada.

La instalación podrá ser supervisada en cualquier momento por la Dirección Provincial de Cultura

Expediente núm: 229/l 7(P)

-5-

Page 7: MMIBP - Talavera de la ReinaSESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN PRIMERA ... Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 16 de junio de 2015, modificado por Acuerdo

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Área de Servicio: Contratación

Expediente n.0: 40/2016

Asunto: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local

ACTA

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EN SESIÓN DE 13 DE DICIEMBRE DE 2018, ADOPTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

NUM. 531 PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE.

Considerando lo dispuesto en el informe jurídico obrante en el expediente, de fecha 29 de noviembre de 2018, con el siguiente tenor literal:

"PRIMERO.-

1°.- Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 1 de diciembre 2016 se resolvió:

"Adjudicar el contrato consistente en el SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO a la empresa FERROVIAL SERVICIOS, SA, CIF: A-80241789, que se compromete a prestar el Servicio en los siguientes precios: -hora ordinaria de lunes a sábado: 16,31 euros+ IVA. (16,96.- euros, IVA incluido). -hora extraordinaria para domingo, festivos y limpiezas de especial penosidad: 19,92 euros+ IVA. (20,72,- euros, IVA incluido)".

Dicho contrato se formalizó el 29 de diciembre de 2016.

2°. La cláusula 3ª del citado contrato, sobre la duración del mismo establece:

"El presente contrato tendrá una duración de DOS AÑOS a contar desde la fecha de inicio de la prestación efectiva del servicio, que es el 1 de enero de 2017. No obstante, podrá ser objeto de prórrogas anuales por mutuo acuerdo de las partes antes de su finalización, sin que la vigencia total del contrato incluidas las prórrogas pueda exceder de cuatro años.

En caso de vencimiento del contrato por término del mismo o por resolución, sea cual sea la causa que la determine, el Ayuntamiento, con objeto de garantizar la continuidad en la prestación del servicio, podrá acordar que el actual adjudicatario continúe prestando el servicio hasta que se produzca la nueva adjudicación, no pudiendo exceder esta prórroga forzosa de seis meses".

3°.- Con fecha 23 de octubre de 2018 se recibe escrito de la mercantil FERROVIAL SERVICIOS, SA, en el que manifiesta que renuncia a la prórroga del contrato.

4°.- Con fecha 28 de novimebre de 2018 se recibe escrito de la Jefa de Servicio de los Servicios Sociales en el que solicita la continuación de la prestación del servicio, al que acompaña certificado de existencia de crédito adecuadao y suficiente:

-6-

Page 8: MMIBP - Talavera de la ReinaSESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN PRIMERA ... Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 16 de junio de 2015, modificado por Acuerdo

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Área de Servicio: Contratación

Expedienten.º: 4012016

Asunto: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local

FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

Primero.- En la Cláusula Primera del citado contrato se establece:

"D. FRANCISCO JESÚS MORO CANTOS, en representación de la empresa, FERROVIAL SERVICIOS , S.A, se compromete a prestar el Servicio de Ayuda a Domicilio, a beneficiarios del término municipal de Taiavera de la Reina, con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han regido en su adjudicación, copia de los cuales se unen a este contrato, así como a la proposición presentada por el adjudicatario,incluyendo la Memoria de Organización y gestión, Mejoras técnicas, y Plan social ofertados, documentos todos ellos que revisten carácter contractual, y pasan a formar parte del presente contrato".

La cláusula 3ª del citado contrato, sobre la duración del mismo, establece:

"El presente contrato tendrá una duración de DOS AÑOS a contar desde la fecha de inicio de la prestación efectiva del servicio. que es el 1 de enero de 2017. No obstante, podrá ser objeto de prórrogas anuales por mutuo acuerdo de las partes antes de su finafiz ación. sm que fa vigencia total del contrato incluidas las prórrogas pueda exceder de cuatro años.

En caso de vencimiento del contrato por término del mismo o por resolución, sea cual sea la causa que la determine, el Ayuntamiento, con objeto de garantizar la continuidad en la prestación del servicio, podrá acordar que el actual adjudicatario continúe prestando el servicio hasta que se produzca la nueva adjudicación, no pudiendo exceder esta prórroga forzosa de seis meses".

El apartado 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 12 de mayo de 2016, que forman parte del contrato, establece que :

"El contrato objeto de licitación tendrá una duración de DOS AÑOS a contar desde su formalización. No obstante, podrá ser objeto de prórrogas anuales por mutuo acuerdo de las partes antes de su finalización, sin que la vigencia total del contrato incluidas las prórrogas pueda exceder de cuatro años.

En caso de vencimiento del contrato por término del mismo o por resolución, sea cual sea la causa que la determine, el Ayuntamiento, con objeto de garantizar la continuidad en la prestación del servicio, podrá acordar que el actual adjudicatario continúe prestando el servicio hasta que se produzca la nueva adjudicación".

: \ El apartado 27 del PCAP citado establece que :

\ 1 "El presente contrato tiene carácter administrativo y ambas partes quedan expresamente \ sometidas para cuanto no esté previsto en el presente Pliego de Cláusulas 1 Administrativas. a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector l/~'\blico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; en el Regla-

-7-

Page 9: MMIBP - Talavera de la ReinaSESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN PRIMERA ... Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 16 de junio de 2015, modificado por Acuerdo

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Área de Servicio: Contratación

Expediente n.0: 4012016

Asunto: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local

mento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en la Ley 7185, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de régimen local; en el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y demás nonnativa de aplicación".

El artículo i15 2. del Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, establece que:

"En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato y las demás menciones requeridas por esta Ley y sus normas de desarrollo". ".

Visto la fiscalización de conformidad de la Intervención Municipal, acuerda por unanimidad:

Ordenar la continuación del contrato de SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO a la empresa que actualmente lo presta, FERROVIAL SERVICIOS. SA, CIF: A-80241789, en las mismas condiciones del actual contrato, con el objeto de asegurar la continuidad del servicio, desde la finalización del actuaL desde 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2019. en curiplimiento de lo dispuesto en el artículo 115.2 Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos dei Sector Público, apartado 7 y 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el contrato aprobado el aprobado el 12 de mayo de 2016, y la cláusula 3ª del contrato formalizado el 29 de diciembre de 2016.

/\ / \ ' \

V \ -8-

Page 10: MMIBP - Talavera de la ReinaSESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN PRIMERA ... Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 16 de junio de 2015, modificado por Acuerdo

í \ ' \

\

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Área de Servicio: Contratación

Expediente n.0: 9512018

Asunto: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local

ACTA

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EN SESIÓN DE 13 DE DICIEMBRE DE 2018, ADOPTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

NUM. 532 - CONTRATO DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN Y ACERADO DE LA CALLE DEL MORO, CALLE CARNICERÍAS Y OTRAS CALLES DEL CENTRO DE LA CIUDAD. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE.

Con fecha 3 diciembre de 2018 se formula por la Concejal Delegada de Obras solicitud de tramitación del contrato de obra de pavimentación y acerado de la calle del Moro, calle Carnicerías y otras calles del centro de la ciudad, para lo que se acompaña Memoria justificativa motivando la necesidad de la contratación (artículos 28 y 116 de la LCSP), Decreto de 3 de diciembre de 2018 iniciando el expediente y aprobando la Memoria Justificativa, certificado de existencia de crédito emitido por la Intervención de Fondos Municipales,Proyecto de obras y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Acta de comprobación de replanteo previo.

En el expediente administrativo consta el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá en la licitación, así corno informe jurídico de la Secretaria General.

Considerando que estarnos ante la tramitación de un expediente ordinario de un contrato que tiene carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 de la Ley 9/2017. de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), corno contrato típico de obras definido en el artículo 13 de la LCSP, que su adjudicación se pretende llevar a cabo a través del procedimiento abierto simplificado al que les es de aplicación lo dispuesto en los artículos 116 y 117 en cuanto a la preparación del expediente, y artículo 159 de la LCSP en cuanto al procedimiento de adjudicación, aplicándose supletoriarnente los dispuesto en los artículos 156 a 158 de la citada Ley.

La Junta de Gobierno Local, vistos los informes de la Secretaria General y la fiscalización de conformidad de la Intervención Municipal, acuerda por unanimidad:

Primero.- Aprobar el expediente de contratación para la adjudicación del contrato de obra de pavimentación y acerado de la calle del Moro, calle Carnicerías y otras calles del centro de la ciudad, aprobándose a estos efectos los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, el Proyecto de obras y de Prescripciones Técnicas Particulares disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación por el procedimiento abierto simplificado.

Segundo.- Aprobar el gasto que conlleva la presente licitación, que asciende a la cantidad de 295.898,37 euros sin !VA. 21 % de IVA que asciende a 62.138,66 euros, siendo el importe total 358.037,03 euros con !VA.-

-9-

Page 11: MMIBP - Talavera de la ReinaSESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN PRIMERA ... Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 16 de junio de 2015, modificado por Acuerdo

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA CONCEJALÍA DE URBANISMO SERVICIO DE URBANISMO Plaza Padre Juan de Mariana, 8 45600 Talavera de la Reina

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Telf: 925 720 156 "VIN'N .talavera.es

Expte. 69/18 OM. Secc. Licencias de Obras.

ACTA

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en sesión de fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, adoptó el siguiente acuerdo:

NUM. 533. - OBRAS.- XXXXXXXXXX - CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR.- C/ LAGAR VIEJO N.0 4.- EATIM GAMONAL.

Visto lo actuado en el expediente de referencia, seguido a instancia de XXXXXXXXXXXX sobre licencia para la construcción de vivienda unifamiliar en Calle Lagar Viejo nº 4, EATIM Gamonal ( Ref. catastral: 3053601 UK3235S).

Vistos asimismo los informes técnico y jurídico emitidos al efecto. La Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad:

. Conceder a XXXXXXXXXXXXX, LICENCIA DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR en Calle Lagar Viejo nº 4- parcela 2, ( Ref. catastral: 3053601 UK3235S), EATIM Gamonal, de Talavera de la Reina .

. Plazos de inicio y de ejecución: Notificar al interesado que, de conformidad con el articulo 167 del TRLOTAU, el plazo de inicio de las obras será de tres meses contados a partir de la recepción de la notificación de la concesión de la licencia; el plazo de suspensión no podrá ser superior a un mes, ni acumuladamente más de 20 por 100 del tiempo previsto para la ejecución de las mismas, previa petición al Ayuntamiento; y el plazo de ejecución será de cinco meses contados a partir del inicio .

. Pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: dispone del plazo de UN MES DESDE LA FECHA DE OTORGAMIENTO de la presente licencia, para formular la AUTOLIQUI DACIÓN PROVISIONAL del impuesto referido, debiendo dirigirse al efecto, a la OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA de esta Administración para su expedición informática; advirtiéndole asimismo que las autoliquidaciones que se presenten fuera de plazo, sufrirán los recargos establecidos en la Ley General Tributaria (art. 27, Ley 58/2003 de 17 de diciembre; Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, Artículo 5° Sección 1ª, B.O.P. nº 296 de 28 de diciembre de 2006 .

. Sujeción a Licencia de Primera ocupación: De conformidad con la Disposición Adicional de la Ordenanza Municipal de Licencia de Primera Utilización y Ocupación de Edificios e Instalaciones en General, el titular de esta licencia está sujeto a la obligación de solicitar Licencia de Primera Utilización y Ocupación por el procedimiento previsto en el artículo 3° de la mencionada Ordenanza ( BOP de Toledo nº 108, de fecha 11 de mayo de 2001 ), debiendo obligatoriamente adjunta con dicha solicitud, el Libro del Edificio.

' __ .1\ '. ! ¡ /

\/ \ -10-

Page 12: MMIBP - Talavera de la ReinaSESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN PRIMERA ... Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 16 de junio de 2015, modificado por Acuerdo

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

- GESTIÓN TRIBUTARIA -

ACTA

P!aza Juan de Mariana, núm. 8 45600 Talavera de la Reina (Toledo) Teléfono 925 72 01 62

EXPEDIENTE NÚM.: 30/GT03/2018 N/REF.: GT/JLM ASUNTO: IIVTNU

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en sesión ordinaria de TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, adoptó el siguiente acuerdo:

Nº 534.- GESTIÓN TRIBUTARIA.- IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.- REQUERIMIENTO JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚM . .3 DE TOLEDO.

Se dio conocimiento del Decreto del Juzgado Contencioso Administrativo n° 3 de Toledo de fecha 19 de noviembre de 2018, por el que se admite la demanda interpuesta por la reperesentación procesal de , procedimiento abreviado 0000422/2018 Sección D, contra el Ayuntamiento de Talavera de la Reina sobre Tributos.

Así como requerir al AYUNTATMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA para la remisión a ese Órgano Judicial del expediente administrativo que motivó la interposición del presente recurso.

La Junta de Gobierno Local acuerda por UNANIMIDAD:

1°. La personación en el citado procedimiento.

2º. La remisión del expediente administrativo núm. l 1/GT03/2018 de Gestión Tributaria.

3º. Nombrar y designar Letrado para que actúe y represente a este Excmo. Ayuntamiento.

Talavera de la Reina a 13 de diciembre de 2018

Expte: 30/GT03/2018

-11-

Page 13: MMIBP - Talavera de la ReinaSESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN PRIMERA ... Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 16 de junio de 2015, modificado por Acuerdo

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

- GESTIÓN TRIBUTARIA -

ACTA

Plaza Juan de Mariana, núm. 8 45600 Talavera de la Reina (Toledo) Teléfono 925 72 01 62

EXPEDIENTE NÚM.: 29/GT03/20!8 N/Ref.: GT/ JLM ASUNTO: IIVTNU

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en sesión ordinaria de TRECE DE DICIEMBRE DE DOS

MIL DIECIOCHO, adoptó el siguiente acuerdo:

Nº 535.- GESTIÓN TRIBUTARIA.- IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS

TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO .

Se dio conocimiento del Decreto del Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Toledo de fecha 23 de noviembre de 2018, por el que admite a trámite la demanda interpuesta por la representación procesal de D./Dª

, procedimiento abreviado 0000426/2018, contra el AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA sobre liquidaciones tributarias por el IIVTNU.

Así como requerir al AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA para la remisión a ese órgano judicial del expediente administrativo a que se refiere el acto impugnado.

La Junta de Gobierno Local acuerda por UNANIMIDAD:

1 °. La personación en el citado procedimiento.

2º. La remisión del expediente administrativo núm. 29/GT03/2018 de Gestión Tributaria.

3°. Nombrar y designar Letrado para que actúe y represente a este Excmo. Ayuntamiento.

Talavera de la Reina 13 de diciembre de 2018.

Expte: 29/GT03/2018

-12-

Page 14: MMIBP - Talavera de la ReinaSESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN PRIMERA ... Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 16 de junio de 2015, modificado por Acuerdo

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

- GESTIÓN TRIBUTARIA -

ACTA

Plaza Juan de Mariana, núm. 8 45600 Talavera de la Reina (Toledo) Teléfono 925 72 01. 62

EXPEDIENTE NÚM.: l8/GT03/20!8 N/Ref.: GT/ JLM ASUNTO: IIVTNU

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en sesión ordinaria de TRECE DE DICIEMBRE DE DOS

MIL DIECIOCHO, adoptó el siguiente acuerdo:

Nº 536.- GESTIÓN TRIBUTARIA.- IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Se dio conocimiento del Decreto del Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Toledo de fecha 27 de noviembre de 2018, por el que admite a trámite la demanda interpuesta por la representación procesal de RIMOBEL, S.A. procedimiento abreviado 0000432/2018, contra el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA sobre PROCESOS CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIVOS.

Así como requerir al AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA para la remisión a

ese órgano judicial del expediente administrativo a que se refiere el acto impugnado.

La Junta de Gobierno Local acuerda por UNANIMIDAD:

1°. La personación en el citado procedimiento.

2°. La remisión del expediente administrativo núm. 28/GT03/2018 de Gestión Tributaria.

3°. Nombrar y designar Letrado para que actúe y represente a este Excmo.

Ayuntamiento.

Talavera de la Reina 13 de diciembre de 2018.

Expte: 28/GT03/2018

-13-

Page 15: MMIBP - Talavera de la ReinaSESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN PRIMERA ... Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 16 de junio de 2015, modificado por Acuerdo

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA Plaza Padre Juan de Mariana, 8 45600 T alavera de la Reina T elf: 925 720 100

Ayuntamiento de www.talavera.org Talavera de la Reina

Servicio de Personal Negociado Personal Funcionario. Expte.: 38/2017 (Anexo 111) MM/BP

ACTA

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL en sesión ordinaria de TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO adoptó el siguiente acuerdo:

ASUNTO DE TRÁMITE URGENTE

Previa declaración de urgencia que fue adoptada con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen este órgano colegiado, tal como exige el art. 51 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, la Junta de Gobierno Local adoptó el siguiente Acuerdo:

N.º 537 a).- PERSONAL.- PROCEDIMIENTO ABREVIADO 14112018 SECCIÓN E­RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR D. XXXX SOBRE PERSONAL CONTRA EL AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA-CONOCIMIENTO SENTENCIANº 30812018 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE TOLEDO.-

Se da cuenta de la Sentencia número 30812018, de fecha 30-11-2018 dictada por el Juzgado de lo Social Número 3 de Toledo relativa a los autos del recurso contencioso­administrativo seguido con el número 14112018, relativo a la interposición de recurso contencioso administrativo por el funcionario D. XXXX, contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 0810212018 del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

" Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. XXXX, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Talavera de la Reina de fecha 08-02-2018, estimatoria del recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de dicha Junta de fecha 11-10-2017, por el que se modificó la relación de puestos de trabajo del mencionado Ayuntamiento, reclasificando nueve plazas vacantes de bombero-conductor, pasando a encuadrarse en el subgrupo C-1 con la denominación de bombero-especialista, resolución administrativa que confirmamos por ser ajustada a Derecho; con expresa imposición de las costas al recurrente".

Por todo ello, debe desestimarse el recurso.".

La Junta de Gobierno Local toma conocimiento de la referida Sentencia.

l

1

~ -14-

Page 16: MMIBP - Talavera de la ReinaSESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN PRIMERA ... Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 16 de junio de 2015, modificado por Acuerdo

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

- GESTIÓN TRIBUTARIA -

ACTA

Plaza Juan de Mariana, núm. 8 45600 Talavera de !a Reina (Toledo) Teléfono 925 72 01 62

EXPEDIENTE NÚM.: 5/GT03/2018 N/Ref.: GT/JLM ASUNTO: IIVTNU.

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en sesión ordinaria de TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL

DIECIOCHO, adoptó el siguiente acuerdo:

ASUNTO DE TRÁMITE URGENTE

Previa declaración de urgencia que fue acordada con el voto favorable de la mayoría absoluta legal de miembros que componen este Órgano Colegiado, tal y como exige el art. 51 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, la Junta de Gobierno Local adoptó el

siguiente Acuerdo:

N° 537-b).- GESTIÓN TRIBUTARIA.- IMPUESTO SOElRE_EL INCREMENTO DE VALQ8 DE LOS TERRENOS DE NATURALE;ZA URBANA.

Dar conocimiento de la Sentencia número 301/2018 del JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N.0 3 DE TOLEDO de fecha 30 de noviembre de 2018, (PROCEDIMIENTO

ABREVIADO N. 0 207/2018 SECCIÓN D) con el siguiente FALLO:

"Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por contra la resolución del AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA de fecha 9-8-2018, desestimatoria de los recursos de reposición interpuestos contra cinco liquidaciones emitidas por dicho Ayuntamiento en fecha 18-12-2017, en concepto del Impuesto sobre el Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por la transmisión por herencia del usufructo vitalicio de cinco inmuebles sitos en dicho municipio con referencias catastrales 3250014UK4235S0001XT, 3250013UK4235S0001DT, 5154026UK3255S0001LQ, 1648501UK4214N0001WK Y 3050013UK4235S0022ZB, resoluciones administrativas que anulamos por no ser conformes a Derecho, dejando sin efecto las referidas liquidacioneas tributarias; sin haber especial pronunciamiento sobre la imposición de las costas.

Notifíquese esta Sentencia haciendo saber que canta la misma no cabe ningún recurso ordinario."

La Junta de Gobierno Local acordó por unanimiad tomar conocimiento de la mencionada sentencia y proceder a su ejecución en sus propios términos.

Talavera de la Reina 13 de diciembre de 2018.

Expte: 5/GT03/2018

\1\ \ i J

-15-\

Page 17: MMIBP - Talavera de la ReinaSESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN PRIMERA ... Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 16 de junio de 2015, modificado por Acuerdo

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Oficialía Mayor

Acta Junta de Gobierno Loca! de 13 de Diciembre de 2018

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, ni declarado de urg~ncia algún otro incidental, por la Presidencia se levantó la sesión siendo las nuev~ horas y veinte minutos extendiéndose el presente borrador de acta que firma el Sr. Albalde, de lo que yo, como Secretario, certifico. '

EL SECRETARIO efi=~RAL

vi L~

-16-