MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS GONZÁLEZ R. … · Restringida en la modalidad de precio unitario para la obra que a continuación se indica. CONCURSO Fortamun-2016/007 TRABAJOS

MUNICIPIO DEGONZÁLEZ

MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS

R. AYUNTAMIENTO 2016-2018DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

González, Tam. a 26 de Octubre del 2016

C. ZENDY AGUILAR ROMORepresentante Legal de: P R E S E N T E '

En cumplimiento con la Ley de obras públicas para el Estado de Tamaulipas en vigor, la Presidencia Municipal de GONZALEZ. Tam, lo invitan a participaren la Licitación por Invitación Restringida en la modalidad de precio unitario para la obra que a continuación se indica.

CONCURSO Fortamun-2016/007

TRABAJOS. Construcción de Guarniciones y Banquetas en la Calle Revolución del Ei. San Antonio Rayón del Mpio. de González. Tam.,

PLAZO DE EJECUCION: 23 DIAS.

VISITA AL SITIO DE LA OBRA: 7 de Octubre del 2016 A LAS 10:00 Hrs.

JUNTA DE ACLARACIONES: 28 de Octubre del 2016 a las 11:00 Hrs.

APERTURA DE PROPUESTA TECNICA: 02 de Noviembre del 2016 a las 14:00 Hrs.

APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA 02 de Noviembre del 2016 a las 15:00 Hrs.

FALLO: 03 de Noviembre del 2016 a las 10:00 H rs ..

FECHA ESTIMADA DE INICIO: 07 de Noviembre del 2016

FECHA ESTIMADA DE TÉRMINO: 27 de Noviembre del 2016

CON RECURSOS: Fondo de Fortalecimiento Municipal 2016

ANTICIPO: %

En caso de ser confirmada su participación las bases de licitación estarán a la disponibilidad del día 26 al 28 de Noviembre del 2016 en las oficinas de Obras Públicas, de la Presidencia Municipal de González, Tam., de las 09:00 a 11:00 Hrs. donde se efectuará la entrega del pliego de requisitos al que se sujetara el Concurso de la obra.




m :

XjLr&JT


C. Ing. Isael Barrientos TorresRepresentante Legal de: Introducción, Excavación y Mantenimiento Mecánico, S,A. de C.V. P R E S E N T E

En cumplimiento con la Ley de obras públicas para el Estado de Tamaulipas en vigor, la Presidencia Municipal de GONZALEZ. Tam, lo invitan a participaren la Licitación por Invitación Restringida en la modalidad de precio unitario para la obra que a continuación se indica.


TRABAJOS: Construcción de Guarniciones v Banquetas en la Calle Revolución del Ei. San Antonio Rayón del Mpio. de González. Tam.,










ANTICIPO: %


GONZÁLEZMUNICIPIO DE I MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS


(TjW


C. PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALARepresentante Legal de:P R E S E N T E '

En cumplimiento con la Ley de obras públicas para el Estado de Tamaulipas en vigor, la Presidencia Municipal de GONZALEZ. Tam. lo invitan a participaren la Licitación por Invitación Restringida en la modalidad de precio unitario para la obra que a continuación se indica.


TRABAJOS: Construcción de Guarniciones v Banquetas en la Calle Revolución del Ei. San Antonio Rayón del Mpio. de González. Tam..










ANTICIPO: %


c o n % i ® y t ! u a h

PROYECTO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE REVOLUCIONE/EMILIANO ZAPATA Y VICENTE GUERRERO PLAZO: 23 DIAS CAL. LOCALIDAD: EJ. SAN ANTONIO RAYON INICIO: 7/NOV/16 MUNICIPIO: GONZALEZ, TAMAULIPAS TERMINO:29/NOV/16

PRESUPUESTOClave Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Total

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

C015 EXCAVACION PARA ALOJAR CIMBRA METALICA PARA

GUARNCIION INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

EQUIPO

M3 75.60 $ 231.58 $ 17,507.45

CO 16 GUARNICION DE CONCRETO 15X20X40 CM. DE SECCION,

ELABORADA CON CONCRETO Fc=150 KG/CM2 INCLUYE:

CIMBRA METALICA, MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO

ML 630.00 $ 269.41 $ 169,728.30

C017 RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO EN CAPA DE 20M

CM. DE ESPESOR COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL,

INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

EQUIPO

M3 126.00 $ 282.80 $ 35,632.80

C018 BANQUETA DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE

ESPESOR INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO T.M .A. 19 M M

M2 945.00 $ 312.19 $ 295,019.55

Total de CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS $ 517,888.10

Subtotal de Presupuesto $ 517,888.10

I.V.A. 16% $ 82,862.10Total $ 600,750.20

PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALARAZON SOCIAL

L.A.E. PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALAFIRMA DEL LICITANTE

ZENDY ALEJANDRA ROMO AGUILAR RFC. ROAZ 800805 LW5

PROYECTO: CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE REVOLUCION ENTRE EMILIANO ZAPATA Y VICENTE GUERRERO LOCALIDAD: EJIDO SAN ANTONIO RAYON MUNICIPIO: GONZALEZ, TAMAULIPAS

C A T A L O G O D E C O N C E P T O S

PRECIOCLAV DESCRIPCIÓN_________________________________________________ UNIDA1CANTIDAD UNITARIO TOTAL


COIS EXCAVACION PARA ALOJAR CIMBRA METALICA PARA GUARNCITON INCLUYE MANO DF OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO

COI 6 GUARNICION DE CONCRETO 15X 20X 40 CM. DE SECCION, ELABORADA CON CONCRETO EC=150 KG/CM2 INCLUYE: CIMBRA METALICA, MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

COI7 RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO EN CAPA DE 20M CM. DF, FSPFSOR COMPACTADO CON EQUIPO ALAN UAL INCLUYE ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

COIS R ANQUETA DF CONCRFTO rc=l50 KG/CM2 DF 10 CM.DE ESPESOR INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO T.M.A. 19 MM

TOTAL DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

** QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 51/100 M.N. **

SUBTOTAL DE PRESUPUESTO $ 534,241.51QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 5Í/Í00 M.N. **

IMPUESTO $ 85,478.64TOTAL $ 619,720.15

** SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 15/100 M.N. **

M3 75 .60 $

ML 6 3 0 .0 0 $

M3 126.00 $

M2 9 4 5 .0 0 $

356.77 $ 26971.81

276.71 $ 174,327.30

237.60 $ 29,937.60

3 20 .64 $ 3 0 3 ,0 0 4 .8 0

$ 534,2+1.51

CONCURSANTE: FIRMA DEL CONCURSANTE:

ZENDY ALEJANDRA ROMO AGUILAR ZENDY ALEJANDRA ROMO AGUILAR

INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMENTO MTCAJSICO, SJL DE C.V.IC fflffl

PROYECTO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE REVOLUCION ENTRE EMILIANO ZAPATA Y VICENTE GUERRERO LOCALIDAD: SAN .ANTONIO RAYONMUNICIPIO: GONZALEZ, TAMAULIPAS_________________________________________

_________ CATALOGO DE CONCEPTOSClave Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Total


GUARNICIONES Y BANQUETAS

0015 EXCAVACION PARA ALOJAR CIMBRA METALICA PARA GUARNCIION INCLUYE: MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO

M3 75.60 $ 184.68 $ 13,961.81

C016 GUARNICION DE CONCRETO 15X20X40 CM. DE SECCION, ELABORADA CON CONCRETO Fc-150 KG/CM2 INCLUYE: CIMBRA METALICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

ML 630.00 $ 272.63 $ 171,756.90

C017 RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO EN CAPA DE 20M CM. DE ESPESOR COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

M3 126.00 $ 228.02 $ 28,730.52

C018 BANQUETA DE CONCRETO Fc-150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUYE: CIMBRADO, DES CIMBRADO, MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO T.M.A. 19 MM

M2 945.00 S 307.64 $ 290,719.80

Total de GUARNICIONES Y BANQUETAS $ 505,169.08

Total de CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS $ 505,169.03

Subtotal de Presupuesto $ 505,169.03

I.V.A. 16% $ 80,827.04Total s 585,996.07

HOJA: 1 DE: 1

GONZÁLEZMUNICIPIO DE MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS


González, Tam. a 03 de Noviembre del 2016

FALLO Y NOTIFICACION DE ADJUDICACION

C. Ing. Isael Barrientos TorresREPRESENTANTE LEGAL DE: Introducción, Excavación y Mantenimiento Mecánico, S.A. de C.V.PRESENTE.-

Como resultado de la revisión de las cotizaciones presentadas para la ejecución de la obra:

Construcción de Guarniciones v Banquetas de la Calle Revolución del Ei. San Antonio Rayón,

de este municipio. Y conforme al dictamen mediante el cual se em itió F A L L O en su

favor en los térm inos del artículo 44 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas

para el Estado de Tamaulipas, me perm ito informarle que este Departamento de Obras Publicas

a procedido a adjudicarle el contrato número MGT-DOP-IR-FQRTAMUN-2016-007 para la

construcción de las obras que en el mismo instrumento contractual se menciona, por lo que

deberá presentarse en la Cabecera Municipal (oficina del Departamento de Obras públicas) para

la firma del contrato antes citado.

GONZALEZ :MUNICIPIO DE | Ç.____ i ____ i



González, Tarn, a 02 de Noviembre del 2016

DICTAMEN TECNICO Y ECONOMICO

Visto para dictaminar sobre el expediente relativo a la adjudicación del contrato de

construcción de la obra denominada: Construcción de Guarniciones y Banquetas de la Calle

Revolución del Ei. San Antonio Rayón de este municipio, y una vez hecha la evaluación técnica

y económica de las cotizaciones que fueron presentadas por los participantes conforme a lo

establecido en el artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas

para el estado de Tamaulipas, se emite el siguiente dictamen a favor de la empresa

de nacionalidad mexicana Denominada: Introducción, Excavación y Mantenimiento Mecánico,

S.A. de C.V. en virtud que reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas por la

convocante en los términos del artículo antes citado, así mismo garantiza el cumplimiento del

contrato y es la postura solvente más baja, con un importe de $ 585,996.07 (Quinientos

Ochenta y Cinco M il Novecientos Noventa y Seis Pesos 07/100 m .n .) Incluyendo el I.V.A.

El presente dictamen constituye el fundamento para la adjudicación del contrato de construcción de la citada obra, a la empresa mencionada.

MUNICIPIO DE 1 (£É fa)GONZÁLEZ ■jggt:



• • - . :rr*

• - % *

González, Tam. a 03 de Noviembre del 2016

FALLO Y NOTIFICACION DE ADJUDICACION

C. Ing. Isael Barrientos TorresREPRESENTANTE LEGAL DE: Introducción, Excavación y Mantenim iento Mecánico, S.A. de C.V. PRESENTE.-

Como resultado de la revisión de las cotizaciones presentadas para la ejecución de la obra:

Construcción de Guarniciones v Banquetas de la Calle Revolución del Ei. San Antonio Rayón.

de este municipio. Y conforme al dictamen mediante el cual se emitió F A L L O en su

favor en los términos del artículo 44 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas

para el Estado de Tamaulipas, me permito informarle que este Departamento de Obras Publicas

a procedido a adjudicarle el contrato número MGT-DOP-IR-FQRTAMUN-2016-007 para la

construcción de las obras que en el mismo instrumento contractual se menciona, por lo que

deberá presentarse en la Cabecera Municipal (oficina del Departamento de Obras públicas) para

la firma del contrato antes citado.

GONZÁLEZ iMUNICIPIO DE i 1 MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS

R. AYUNTAMIENTO DE GONZALEZ 2016-2018

CONTRATO DE OBRAMGT-DOP-iR-FORTAMUN-2016-007

DESCRIPCION: Construcción de Guarniciones y Banquetas de la Calle Revolución del Ei. San Antonio Rayón del Mpio. De González, Tam..

Contrato de obra, que celebran por una parte la Presidencia Municipal de: González, Tamaulioas. representada por él (la) C. Guillermo Verlage Berry, Presidente Municipal, a quien se le denomina “ La Contratante” y por la otra la empresa denominada: Introducción Excavación y Mantenimiento Mecánico, S.A. de C.V. Representada por Inq. Isael Barrientos Torres, a quien en lo sucesivo se le denomina “ El Contratista” .

1. “ La Contratante” que esta legalmente constituido conforme a las normas del programa y se encuentra con la capacidad necesaria para contratar, como dependencia ejecutora, la ejecución de las obras del programa.

2. “ El Contratista” declara que se encuentra capacitado jurídica y técnicamente para ejecutar las obras del presente contrato.

3. Que el presente contrato se realizo por: Invitación Restringida por lo que en el acto de recepción de proposiciones se llevo a cabo con fecha de 02 de Noviembre del 2016 y el acto de adjudicación final el día 03 de Noviembre del 2016 el cual se cita al contratista, para firma del mismo.

PRiMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:

“ El Contratista” se obliga a realizar directamente sobre la base de precios unitarios, con las especificaciones, planos, catálogos de conceptos de trabajo y presupuestos que formen parte integrante de este contrato por su cuenta y bajo su responsabilidad, las obras que se detallan al final de la clausula segunda utilizando para ello su propio personal debidamente contratado proporcionando mano de obra, materiales y equipo necesario.

SEGUNDA.- “ La Contratista” se compromete a proporcionar a “ El Contratista” todos los planos y proyectos necesarios para realizar la obra de este contrato.

TERCERA.- REALIZACION DE LAS OBRAS POR “ El Contratista” :

Para los efectos legales a que hubiera lugar “ La Contratante” manifiesta que este contrato se celebra con “ El Contratista” en atención a sus personales características, en tal virtud “ El Contratista” se obliga a cumplir el presente contrato por si mismo y no podrá consecuentemente hacerlo ejecutar por medio de terceras personas, tampoco podrá en ningún caso y bajo ningún titulo ceder o transmitir la totalidad o parte de las obras, ni los derechos de crédito que mediante este contrato adquiere frente “ La Contratante” , sin el permiso expreso o por escrito de este.

Obra materia de la presente licitación No. Fortamun/2016-007

Referente a: : Construcción de Guarniciones v Banquetas de la Calle Revolución del Ei. San Antonio Rayón del Mpio. De González. Tam..

D E C L A R A C I O N E S

C L A U S U L A S

Plazo de ejecución: 23 días de calendario

Fecha de iniciación de la obra: 07 de Noviembre del 2016

Fecha de terminación de la obra: 29 de Noviembre del 2016

GONZÁLEZMUNICIPIO DE

CUARTA.- IMPORTE DE LAS OBRAS (CON I.V.A. INCLUIDO):

El importe de las obras materia del presente contrato es de: $ 585.996.07 (Quinientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Noventa v Seis Pesos 07/100 m .n.) Cantidad que resulta de aplicar los precios unitarios a que se refiere laclausula primera del presente a las cantidades de obra que se encomiendan las cuales han sido verificadas y/o aprobadas por “ El Contratista” .

En los precios unitarios a quedado incluida la cantidad total que debe cubrirse “Al Contratista” por todos los costos directos e indirectos que originen las obras.El importe de las obras será invariable, sin ninguna excepción.

Participación Financiera.

a) El Municipio de GONZALEZ Tamaulipas, a través del programa “ Fondo de Fortalecimiento Municipal Fortamun 2016 ” se compromete aportar la cantidad de : $ 585,996.07 (Quinientos Ochenta v Cinco Mil Novecientos Noventa v Seis Pesos 07/100 m .n.) del costo total del proyecto.

QUINTA.- DEL PROGRAMA DE OBRA:

“ El Contratista” se obliga a llevar un programa de obra donde contempla los conceptos ponderados a ejecutar así como los importes mensuales aproximados.

SEXTA.- DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES:

Si “ El Contratista” utiliza materiales defectuosos, de diversa calidad o especificaciones, será responsable de los daños y perjuicios correspondientes, pudiendo “ La Contratante” rescindir unilateralmente el contrato sin quedar a pagar los trabajos y los materiales que se hayan utilizado en contravención a la calidad y/o especificaciones establecidas.

SEPTIMA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA:

Si “ El Contratista” no termina la obra en la fecha señalada en la clausula segunda de este contrato, deberá cubrir “ La Contratante” el 1 al millar como pena convencional diariamente sobre el valor total hasta el momento en que las obras queden concluidas.

OCTAVA.- FINANCIAMIENTO INICIAL:

Para cubrir los gastos relativos a la iniciación de las obras y a la adquisición-de los materiales necesarios para su ejecución “ El Contratista” recibe de “ La Contratante” después de la firma de este contrato, con cargo al importe a las obras materia del mismo contra la presentación del recibo correspondiente del anticipo equivalente al 30% que deberán ser utilizadas de la siguiente manera para inicio 10% de los trabajos y 20% para adquisición de materiales, en caso de no otrogar algún anticipo será de común acuerdo al contratista si es que se abstiene de el y los pagos se realizaran por estimación presentada.según el avance físico de la obra generado, en 1 o 2 estimaciones hasta llegar el finiquito y entrega de la misma.

El anticipo será amortizado mediante la deducción del 30% al valor de cada estimación de obra ejecutada o la devolución en efectivo de la parte no amortizada en esa forma.

Para garantizar “ La Contratante” la correcfa inversión del anticipo y en su caso la devolución del mismo cuando no sea amortizado totalmente mediante las deducciones señaladas, “ El Contratista” otorga fianza expedida por una institución afianzadora legalmente autorizada y con las características que “ La Contratante” determine, p<recuperado p

MUNICIPIO DE

GONZÁLEZEn caso de que una vez recibido el anticipo “ El Contratista” no inicie las obras dentro del plazo estipulado

“ La Contratante” queda facultado para rescindir unilateralmente el presente contrato por incumplimiento del mismo.

A) DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.- La realizará: “ La Contratante” , por la Dirección de Obras Públicas Municipales y por la entidad responsable y por el personal de la Dirección Técnica del Municipio,

B) NOVENA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO:

Las partes convienen y “ El Contratista” acepta en forma expresa que “ La Contratante” podrá rescindir un i lateral mente el presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad de intervención judicial, por cualquiera de las causas que a continuación se establecen de manera enunciativa:

1- Si “El Contratista” a proporcionado datos falsos al registrarse o formular el contrato o bien cuando siendo reales, estos hayan variado y no hayan dado aviso de ello a “ La Contratante” .

2- Si por causas imputables a “ El Contratista” este no inicia las obras objeto del presente contrato en la fecha indicada en la clausula segunda.

DÉCIMA.- TERMINACIÓN, ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS:

Los riesgos y la conservación de las obras correrán a cargo de “ El Contratista” hasta el acto de su entrega y aceptación por “ La Contratante” o por la(s) persona(s) que este designe.

Si dentro del año siguiente a la fecha de recepción y aceptación de las obras aparecieren desperfectos o vicios en las mismas por causa imputable a “ El Contratista” , “ La Contratante” ordenara a este inicie los trabajos de reparación o reposición en un plazo de 10 días en su caso de que no los termine en el plazo que se le haya señalado “ La Contratante” hará efectiva la fianza correspondiente a que se refiere la clausula decima segunda.

El procedimiento que debe seguirse para la entrega y recepción de las obras en el siguiente:

A).- Una vez terminada totalmente la obra “ El Contratista” dará aviso de ello por escrito a “ La Contratante” a efecto de que en un plazo de 15 días hábiles y previa la verificación y ejecución de la misma, a satisfacción de “ La Contratante” , se procede con la intervención de las personas que al efecto designe, al levantamiento de un acta para hacer constar la terminación, entrega y recepción de la obra.

B) .- "El Contratista” deberá entregar las obras en forma convenida y retirará del terreno toda la maquinaria y equipo, escombros, basura y residuos de material sobrante a fin de dejarlo limpio y si hubo rotura de pavimento deberá reponerlo a su costo, en la inteligencia que de no hacerlo lo hará “ La Contratante” por cuenta del propio “Contratista”.

C) .- Previamente a la entrega de las obras en la forma convenida “ El Contratista” deberá acreditar con las constancias correspondientes de las oficinas fiscales del IMSS que no tiene adeudos pendientes, será responsabilidad de “ El Contratista” en la formación u obtención y la entrega de tales constancias, sin las cuales no será recibida la obra.

D) .- “ La Contratante” podrá recibir parte de la obra o la totalidad de la misma y en cada caso levantará con la intervención de los representantes señalados en el inciso de esta clausula el acta correspondiente.

GONZÁLEZMUNICIPIO DE :

A) .- “ El Contratista” se hace responsable por la ejecución de las obras y en consecuencia de los daños y perjuicios que con motivo de los mismos puedan llegar a causarse a terceros.

B) .- “ El Contratista” acepta que “ La Contratante” verifique cuando juzgue pertinente a la relación de personal, así como la comprobación de los pagos que le corresponda ante el INFONAVIT, IMSS, GOBIERNO DEL EDO. ETC., de dicho personal ya que siendo responsabilidad de “ Eí Contratista” , “ La Contratante” no se responsabilizará de los mismos.

C) .- “ El Contratista” se hace responsable de las relaciones del personal contratado para la ejecución de los trabajos materia de este contrato.

DECIMA SEGUNDA.- GARANTIAS DE CONTRATO:

“ El Contratista” presentará a “ La Contratante” dentro de los 20 días siguientes a la fecha en que sea entregada copia de este contrato, una fianza a satisfacción de “ La Contratante” a cargo de una institución afianzadora legalmente autorizada y con las características que “ La Contratante” determine, equivalente al 10%

del importe total de las obras señaladas en la cláusula segunda a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “ El Contratista” .

Mientras “ El Contratista” no otorgue la fianza con los requisitos que al efecto se señalen, no se cubrirán las estimaciones de obra. Para responder de los efectos de construcción de cualquier vicio aparente u oculto así

como de las responsabilidades que resulten a cargo de “ El Contratista” , derivadas del presente contrato, la fianza estará vigente durante ei tiempo de ejecución de ¡as obras y dentro del año siguiente a ia fecha en que estas hayan sido recibidas por “ La Contratante” o por las personas que este determine y deberá ser prorrogada

con el consentimiento del fiador cuando por retraso o causa justificada sea prorrogado el plazo de terminación de las obras.

DECIMA TERCERA.- NACIONALIDAD, PERSONALIDAD Y DOMICILIO:

Personalidad jurídica de los miembros de “ La Contratante” .

La presidencia municipal de González, Tamaulipas. Representada por el (la) C. Guillermo Verlage Berry, quien justifica su personalidad mediante copia fotostática del Acta Constitutiva de mayoría publicada en Diario Oficial del Estado.

“ El Contratista” Introducción, Excavación y Mantenimiento Mecánico, S.A. de C .V ., acredita su existencia legal mediante Acta Constitutiva No. 2170 de fecha 08 de Abril del 2009 y su representante legal Ing. Isael Barrientos Torres, acredita su personalidad como Administrador Unico- /Representante Legal con iaCredencial expedida por el Instituto Federal de Elector con No. de Folio 0000047745566 y clave: BRTRIS73061428H500 Acreditando su legal existencia.

Su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público es el No. IEM090408- BE5 y CURP No. BATI7730614HTSRRS04 registro ante el padrón de contratista del Municipio de González, Tam., No. MGT-DOP-C001-16 Y Registro ante Padrón del Gobierno del Estado No. Xxxx dichos Registros están vigentes.

A).- Así mismo “ El Contratista” declara ser mexicano y conviene, que cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y no invocar la de ningún gobierno extranjero, aceptando que de así hacerlo revertirá sin requerirse declaración alguna, en beneficio del Estado de Tamaulipas

DATOS DEL CONTRATISTA

MUNICIPIO DE

GONZÁLEZ

B).- Que tiene establecido su domicilio en el edificio marcado con el No. 104 de la Calle Mario Elizondo de la Col. Industrial de la Cabecera Municipal. Código Postal 89700 Tel: Cel: 836-104-63-31 y 836-273-16-39 delmunicipio de González, Tarn., .. Mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

Para cualquier controversia que se pueda suscitar y en consecuencia se designan los tribunales de esta ciudad como los competentes.

El presente contrato se firma en la Ciudad de González. Tam., a los 04 día del mes de Noviembre del 2016.

TISTA

/ Introducción, Excavación y Mantenimiento Mecánico, S.A. de C.V

Ing. Isael Barrientos Torres Representante Legal

L.C.P.F. Estefanía Smith ViContralor Municipal

\C /J-CerN q irk 'S Gonz^lSergio Cervantes Gonztario del R. Ayuntamiento


FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

No. MGT-DOP-IR-FORTAMUN-2016-007

I. - LUGAR FECHA Y HORA:

DESCRIPCION: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE REVOLUCIÓN DEL EJ. SAN ANTONIO RAYÓN DEL MPIO. DE GONZÁLEZ, TAM., SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2016, EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

II. - NOMBRE DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMPS.

A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CONTRATANTE". REPRESENTADO POR EL C.P.A. GUILLERMO VERLAGE BERRY, PRESIDENTE MUNICIPAL, C ING ISAEL BARRIENTOS TORRESQUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CONTRATISTA".

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANOUETAS DE LA CALLE REVOLUCIÓN DEL EJ. SAN ANTONIO RAYÓN DEL MPIO. DE GONZÁLEZ, TAM.,

III. - DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

No CONCEPTOS DE TRABAJOS UNID CANT

C015 EXCAVACION PARA ALOJAR CIMBRA METALICA PARA GUARNICIONES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

M3 75.60

C016 GUARNICIONES DE CONCRETO 15X20X40 CM. DE SECCION, ELABORADA CON CONCRETO Fc=150 KG/CM2 INCLUYE: CIMBRA METALICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

ML 630.00

C017 RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO EN CAPA DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

M3 126.00

C018 BANQUETA DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO T.M.A. 19 MM.

M2 945.00

R AYUNTAMIENTO 2016 ~ 201®


IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO No. MGT-DGP-IR- FORTAMUN-2016-007 DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA; CELEBRADO CON FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016, ENTRE "CONTRATANTE" Y "CONTRATISTA", CON UN MONTO ORIGINAL DE $ 585,996.07 (QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS07/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.

V. - PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 23 (VEINTITRÉS) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN' LA NOTA DE BITACORA S/N DE LA MISMA FECHA, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCION FUE DE 23 (VEINTITRÉS) DIAS CALENDARIO.

VI. - RELACION DE ESTIMACIONES:

EST.No. PERIODO IMPORTE

($)S/IVA

AMORTIZACIONANTT

CIPO($)C/IVA

SALDO DE LA ASIGNACION

($)C/IVARETENCIONES No. DE

FACTURA

1

DEL: 07 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE

DEL 2016

$505,169.03 $0.00 $0.00 $2,525.85 227

RESUMEN:

CONCEPTO IMPORTES C/IVA IMPORTE S/IVA

IMPORTE DEL CONTRATO $585,996.07 $505,169.02

INCLUYENDO CONVENIOS

IMPORTE TOTAL ESTIMADO $585,996.07 $505,169.02

SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA

0.00 0.00

IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA

$585,996.07 $505,169.02

I7MPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO

0.00 0.00

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIONES DE LA No.l

IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA

IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA

$585,996.07 0.00 0.00

R AYUNTAMIENTO 2016 - 20«


VII.- DECLARACIONES DE LAS PARTES:

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DEL "CONTRATISTA" Y A FAVOR DEL "CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

MONTO ($) FIANZA No. AFIANZADORA

$58,599.60 1836238-0000 Liberty Fianzas

»

$58,599.60 1836239-0000 Liberty Fianzas

SE HACE CONSTAR QUE EL "CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE EMITE CONVENIENTES, PORTRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS, EL

REPRESENTANTE DEL "CONTRATISTA" C. ING. ISAEL BARRIENTOS TORRES, MANIFIESTA QUE NOTIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

¿ttti.ERMC VERLAGE Bi'RESIDENT^ MUNICIPAL

g R A L

'E OBRAS

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DIA I LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELL

BREDE 2016 Y SE09 DE

EN TREG A

INTRODUCCION, EXCAVACION Y \ MANTENIMIENTO MECANICO, S.A. DE C.V.CONTRATISTA

C.P.À. Va

ARQ. S

Ü A L L íi irC O . r .M A ü fE f to , %/i$ , . Q&l/M ih PtMA ?MW£Wy* CIUDAD GONZA!,r ; , TAMAULIFAS, H&CiCO .

R. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

TEL: ‘ . * ■ ■■■:'•- •ext i no


PRESUPUESTO BASE

PROYECTO: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE REVOLUCION ENTRE EMILIANO ZAPATA Y VICENTE GUERRERO LOCALIDAD: SAN ANTONIO RAYÓN, MPIO. DE GONZÁLEZ, TAM.

ANEXO CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO IMPORTECONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

GUARNICIONES Y BANQUETAS

C015

EXCAVACION PARA ALOJAR CIMBRA METALICA PARA GUARNICION INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO M3 75.60 190.30 14,386.68

0016

GUARNICION DE CONCRETO 15X20X40 CM. DE SECCION, ELABORADA CON CONCRETO Fc=150 KG/CM2 INCLUYE: CIMBRA METALICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ML 630.00 280.11 176,469.30

C017

RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO EN CAPA DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO M3 126.00 230.10 28,992.60

C018

BANQUETA DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO T.M.A 19 MM M2 945.00 308.02 291,078.90

ARQ. SAUL DIRECT

ES ALANIS S PUBLICA:

$ 81,748.40

$ 592,675,88

3

Documents

MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS GONZÁLEZ R. … · Restringida en la modalidad de precio unitario para la obra que a continuación se indica. CONCURSO Fortamun-2016/007 TRABAJOS