MUNICIPIO DE | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS …

MUNICIPIO DE |GONZÁLEZ

MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS

R. AYUNTAMIENTO 2016-2018DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

González, Tarn, a 03 de Octubre del 2016

C. PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALARepresentante Legal de:P R E S E N T E

En cumplimiento con la Ley de obras públicas para el Estado de Tamaulipas en vigor, la Presidencia Municipal de GONZALEZ, Tam, lo invitan a participar en la Licitación por Adjudicación Directa en la modalidad de precio unitario para la obra que a continuación se indica.

CONCURSO Fortamun-2016/008

TRABAJOS: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y REHAB. DE BARDA EN EL SALON DE ACTOS DEL EJ. SANTA FE. DEL MPIO. DE GONZALEZ. TAM.,

PLAZO DE EJECUCION: 22 DIAS.

VISITA AL SITIO DE LA OBRA: 04 DE OCTUBRE DEL 2016 A LAS 10:00 HRS.

JUNTA DE ACLARACIONES: 04 DE OCTUBRE DEL 2016 A LAS 15:00 HRS.

APERTURA DE PROPUESTA TECNICA: 05 DE OCTUBRE DEL 2016 11:00 HRS.

APERTURA DE PRO PUESTA ECONOMICA 05 DE OCTUBRE DEL 2016 12:00 HRS.

FALLO: 06 DE OCTUBRE DEL 2016 A LAS 12:00 HRS.

FECHA ESTIMADA DE INICIO: 10 DE OCTUBRE DEL 2016

FECHA ESTIMADA DE TÉRMINO: 31 DE OCTUBRE DEL 2016

CON RECURSOS: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016

ANTICIPO: %

En caso de ser confirmada su participación las bases de licitación estarán a la disponibilidad del día 03 al 04 de OCTUBRE del 2016 en las oficinas de Obras Públicas, de la Presidencia Municipal de González, Tam., de las 09:00 a 15:00 Hrs. donde se efectuará la entrega del pliego de requisitos al que se sujetara el Concurso de la obra.

DIR

MUNICIPIO DE i f ó |g hGONZÁLEZ ijjggP

MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS


González, Tam. a 03 de Octubre del 2016

C. Dora Ma. García HernándezRepresentante Legal de: P R E S E N T E '

En cumplimiento con la Ley de obras públicas para el Estado de Tamaulipas en vigor, la Presidencia Municipal de GONZALEZ. Tam, lo invitan a participar en la Licitación por Adjudicación Directa en la modalidad de precio unitario para la obra que a continuación se indica.


TRABAJOS: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y REHAB. DE BARDA EN EL SALON DE ACTOS DEL EJ. SANTA FE. DEL MPIO. DE GONZALEZ. TAM„




APERTURA DE PRO PUESTA TECNICA: 05 DE OCTUBRE DEL 2016 11:00 HRS.






ANTICIPO: %


GONZÁLEZ íMUNICIPIO DE ¡ f MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS



C. Merary Elizabeth Jiménez RodríguezRepresentante Legal de:P R E S E N T E

En cumplimiento con la Ley de obras públicas para el Estado de Tamaulipas en vigor, la Presidencia Municipal de GONZALEZ. Tam, lo invitan a participar en la Licitación por Adjudicación Directa en la modalidad de precio unitario para la obra que a continuación se indica.


TRABAJOS: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y REHAB. DE BARDA EN EL SALON DE ACTOS DEL EJ. SANTA FE. DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM..




APERTURA DE PRO PUESTA TECNICA: 05 DE OCTUBRE DEL 2016 11:00 HRS.






ANTICIPO: %


DI

MUlNIOIHU ULGONZÁLEZ

MUNICIPIO DE ; MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS



FALLO Y NOTIFICACION DE ADJUDICACION

C. Dora Ma. García HernándezREPRESENTANTE LEGAL DE: »

PRESENTE.-

Como resultado de la revisión de las cotizaciones presentadas para la ejecución de la obra:

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y REHABILITACION DE BARDA EN EL SALON DE ACTOS DEL EJ. SANTA FE. DEL MPIO. DE GONZALEZ. TAM..

de este municipio. Y conforme al dictamen mediante el cual se emitió F A L L O en su favor en

los términos del artículo 44 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado

de Tamaulipas, me permito informarle que este Departamento de Obras Publicas a procedido a

adjudicarle el contrato número MGT-DOP-AD-FORTAMUN-2Q16-OQ8 para la construcción de las obras

que en el mismo instrumento contractual se menciona, por lo que deberá presentarse en la Cabecera

Municipal (oficina del Departamento de Obras públicas) para la firma del contrato antes citado.

GONZÁLEZMUNICIPIO DE I MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS


González, Tarn, a 05 de Octubre del 2016

DICTAMEN TECNICO Y ECONOMICO

Visto para dictaminar sobre el expediente relativo a la adjudicación del contrato de

construcción de la obra denominada: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

Y REHABILITACION DE BARDA EN EL SALON DE ACTOS DEL EJ. SANTA FE. de este

municipio, y una vez hecha la evaluación técnica y económica de las cotizaciones que fueron

presentadas por los participantes conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Obras

Publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas, se emite el

siguiente dictamen a favor de la empresa de nacionalidad mexicana Denominada:

Dora Ma. García Hernández, en virtud que reúne las condiciones técnicas y económicas

requeridas por la convocante en los términos del artículo antes citado, así mismo garantiza el

cumplimiento del contrato y es la postura solvente más baja, con un importe de $

240,901.35 (Doscientos Cuarenta Mil Novecientos Un Peso 35/100 m.n.) Incluyendo el I.V.A.

El presente dictamen constituye el fundamento para la adjudicación del contrato de construcción de la citada obra, a la empresa mencionada.

GONZÁLEZMUNICIPIO DE MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAUUPAS



FALLO Y NOTIFICACION DE ADJUDICACION

C. Dora Ma. García HernándezREPRESENTANTE LEGAL DE:PRESENTE.-

Como resultado de la revisión de las cotizaciones presentadas para la ejecución de la obra:

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y REHABILITACION DE BARDA EN EL SALON DE ACTOS DEL EJ. SANTA FE. DEL MPIO. DE GONZALEZ. TAM..

de este municipio. Y conforme al dictamen mediante el cual se emitió F A L L O en su favor en

los términos del artículo 44 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado

de Tamaulipas, me permito informarle que este Departamento de Obras Publicas a procedido a

adjudicarle el contrato número MGT-DOP-AD-FQRTAMUN-2016-008 para la construcción de las obras

que en el mismo instrumento contractual se menciona, por lo que deberá presentarse en la Cabecera

Municipal (oficina del Departamento de Obras públicas) para la firma del contrato antes citado.

DO Lll OL*RöYECVOS V C G N S Ï lîU C C lO K ES

PROYECTO: TRABAJOS DE CONSTRUCCIONDE GUARNICIONES (105,00 ML) BANQUETAS (157.50 M2) Y CONSTRUCCION DE BARDA (115.00 ML) UBICACION.: SALON DE ACTOS LOCALIDAD: EJ. SANTA FE MUNICIPIO: GONZALEZ, TAMAULIPAS

HOJA No: 1F.INICIO: 10/OCT/16 F.TERM: 31/OCT/16 PLAZO:22 DIAS CAL.

PresupuestoClave Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Total

C001 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO

M2 105.00 $ 6.14 $ 644.70

C002 EXCAVACION PARA ALOJAR CIMBRA METALICA PARA GUARNCIION INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

M3 12.60 $ 132.45 $ 1,668.87

^003

EQUIPO «

GUARNICION DE CONCRETO 15X20X40 CM. DE SECCION, ELABORADA CON CONCRETO Fc=150 KG/CM2 INCLUYE: CIMBRA METALICA, MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

ML 105.00 $ 259.05 $ 27,200.25

C004 RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO EN CAPA DE 20M CM. DE ESPESO R COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

M3 31.50 $ 211.69 $ 6,668.24

C0O5 BANQUETA DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESO R INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO T.M.A. 19 MM

M2 157.20 $ 272.35 $ 42,813.42

C006 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 2.00 M. DE ML 115.00 $ 1,118.94 $ 128,678.10ALTURA CON BLO CK 15X20X40 CM. JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4 INCLUYE:ZAPATA DE CONCRETO DE 60 CM. DE ANCHO X 10 CM. DE ESPESO R ARMADA CON 4 VARILLAS No 3 S.L. Y VARILLAS No.3 S.T. A CADA 20 CM, . CASTILLOS DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 DE 15X20 CM. DES ECCION ARMADOS CON 4 VARILLAS No: 3 Y ESTRIBOS No: 2 A CADA 20 CM

Subtotal de Presupuesto 207,673.58

Impuesto $ Total $

33,227.77240,901.35

tlu H.t JxDORA Ma. GARCIA HERNANDEZ^

IACARSAC S3 if *» Ì Sf i S l If it lH

PROYECTO: TRABAJOS DE CONSTRUCaONDE GUARNICIONES (106,00 ML). BANQUETAS (157.50 M2) Y CONSTRUCCION DE BARDA (115.00 ML)UBICACION.: SALON DE ACTOS LOCALID AD: EJ. SANTA FEMUNICIPIO: GONZALEZ, TAMAULIPAS____________________________________________________________

PresupuestoClave Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Total

OOOl LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO

M2 105.00 $ 11.53 $ 1,210.65

C002 EXCAVACION PARA .ALOJAR CIMBRA METALICA PARA GU.ARNCIION INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

M3 12.60 S 198.31 $ 2,498.71

C003 GUARNICION DE CONCRETO 15X20X40 CM. DE SECCION, ELABORADA CON CONCRETO Fc-150 KG/CM2 INCLUYE: CIMBRA METALICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

ML 105.00 $ 271.79 $ 28,537.95

C004 RELLENO CON MATERLAI, INERTE DE BANCO EN CAPA DE 20M CM. DE ESPESOR COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

M3 31.50 $ 237.72 $ 7,488.18

COOJ BANQUETA DE CONCRETO Fc-150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO T.M.A. 19 MM

M2 157.20 $ 309.93 $ 48,721.00

C006 CONSTRUCCION DE B.ARDA PERIMETRAL DE 2.00 M. DE ML 115.00 S 1,190.82 $ 136,944.30ALTURA CON BLOCK 15X20X40 CM. JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4 1NCLUYE:ZAPATA DE CONCRETO DE 60 CM. DE .ANCHO X 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON 4 VARILLAS No 3 S.L. Y VARILLAS No.3 S.T. A CADA 20 CM, .CASTILLOS DE CONCRETO Fc-150 KG/CM2 DE 15X20 CM. DES ECCION ARMADOS CON 4 VARILLAS No: 3 Y ESTRIBOS No: 2 A CADA 20 CM

Subtotal de Presupuesto $ 225,400.79

Impuesto $ 36,064.13Total $ 261,464.92

L.A.E. PAOLA ANALI RODRIGUEZ 7AVALA LICITANTE

L.A.E. PAOLAFIRN

RODRIGUEZ ZAVALA DEI. II CITANTE

S A Y M EPROYECTO: TRABAJOS DE CONSTRUCCIONDE GUARNICIONES (105,00 ML)BANQUETAS (157.50 M2) Y CONSTRUCCION DE BARDA (115 ML) EN EL SALON DE ACTOS

LOCALIDAD: EJ. SANTA FE

MUNICIPIO: GONZALEZ, TAMAULIPAS

PLAZO: 22 DIAS

INICIO: 10/10/16 TERM.: 30/10/16

Presupuesto

Clave Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Total

C001 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO M2 105.00 $ 11.81 S 1,240.05

C002 EXCAVACION PARA ALOJAR CIMBRA METALICA PARA GUARNCIION INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA V EQUIPO

M3 12.60 S 138.23 $ 1,741.70

C003 GUARNICION DE CONCRETO 15X20X40 CM. DE SECCION, ELABORADA CON CONCRETO Fc=150 KG/CM2 INCLUYE: CIMBRA METALICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

ML 105.00 $ 270.34 $ 28,385.70»

C004 RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO EN CAPA DE 20M CM. DE ESPESOR COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

M3 31.50 s 248.53 s 7,828.70

C005 BANQUETA DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO T.M.A. 19 MM

M2 157.20 $ 324.01 $ 50,934.37

C0O6 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 2.00 M. DE ALTURA CON ML 115.00 s 1,167.70 $ 134,285.50BLOCK 15X20X40 CM. JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4 INCLUYE: ZAPATA DE CONCRETO DE 60 CM. DE ANCHO X 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON 4 VARILLAS No 3 S.L. Y VARILLAS No.3 S.T. A CADA 20 CM, . CASTILLOS DE CONCRETO Fc=150 K6/CM2 DE 15X20 CM. DES ECCION ARMADOS CON 4 VARILLAS No: 3 Y ESTRIBOS No: 2 A CADA 20 CM

Subtotal de Presupuesto $ 224,416.02

Impuesto $ Total $

35,906.56260,322.58

)

MERARY ELIZABETH JIMENES RODRIGUEZ

MUNICIPIO DEGONZÁLEZ

MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPASR. AYUNTAMIENTO DE GONZALEZ 2016-2018

CONTRATO DE OBRAMGT-DOP-AD-FORTAMUN-2016-008

DESCRIPCION: Construcción de Guarniciones v Banquetas y Rehabilitación de Barda del Salon de actos del Ei. Santa fe. del Mojo. De González. Tam„

Contrato de obra, que celebran por una parte la Presidencia Municipal de: González. Tamaulipas. representada por él (la) C. Guillermo Verlage Berry, Presidente Municipal, a quien se le denomina “La Contratante” y por laotra ja arnprsss dono miraseis Ooro ¡vía Oorcío Hernández FRoprooontodo por Oo o Ve UAmánHAD oquien en lo sucesivo se le denomina “El Contratista”. /

D E C L A R A C I O N E S

1. “La Contratante" que esta legalmente constituido conforme a las normas del programa y se encuentra con la capacidad necesaria para contratar como dependencia ejecutora la ejecución de las obras del programa

2. “El Contratista” declara que se encuentra capacitado jurídica y técnicamente para ejecutar las obras del presente contrato.

3. Que el presente contrato se realizo por: Adjudicación Directa por lo que en el acto de recepción de proposiciones se llevo a cabo con fecha de 05 de Octubre del 2016 y el acto de adjudicación final el dia 06 de Octubre del 2016 el cual se cita al contratista, para firma del mismo.

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:

“El Contratista” se obliga a realizar directamente sobre la base de precios unitarios, con las especificaciones,p !anG 3 , Ca ta lO Q G S C¡S CO P iCcptO S d e í f a b a jG y p fS S ü p U G S ÍG S € ju6 ÍG fíT i8 fi p a i t e in te g ra n te u c e S te C G ft íía ÍG p O f SU

cuenta y bajo su responsabilidad, las obras que se detallan al final de la clausula segunda utilizando para ello su propio personal debidamente contratado proporcionando mano de obra, materiales y equipo necesario.

SEGUNDA.- “La Contratista” se compromete a proporcionar a “El Contratista” todos los planos y proyectos necesarios para realizar la obra de este contrato.

TERCERA.- REALIZACION DE LAS OBRAS POR “El Contratista”:

Para los efectos legales a que hubiera lugar “La Contratante” manifiesta que este^zóntrato se celebra con “El Contratista” en atención a sus personales características, en tal virtud “El Contratista” se obliga a cumplir el presente contrato por si mismo y no podrá consecuentemente hacerlo ejecutar por medio de terceras personas, tampoco podrá en ningún caso y baio ningún titulo ceder o transmitir la totalidad o parte de las obras, ni los derechos de crédito que mediante este contrato adquiere frente “La Contratante”, sin el permiso expreso o por escrito de este.

Obra materia de la presente licitación No. Fortamun/2016-008

Referente a: Construcción de Guarniciones v Banquetas v Rehabilitación de Barda del Salón de actos del Eí. Santa fe. del Mpio. De González. Tam., >

oev^ío A-Cc*-\|qioIes 'oojjW/eZ,Plazo de ejecución: 22 días de calendario

\Fecha de iniciación de la obra: 10 de Octubre del 2016 / ,

Fecha de terminación de la obra: 31 de Octubre del 2016 i/


CUARTA.- IMPORTE DE LAS OBRAS (CON I.V.A. INCLUIDO):

El importe de las obras materia del presente contrato es de: $ 240,900.00 l Doscientos Cuarenta Mil Novecientos Pesos 00/100 m.n.) Cantidad que resulta de aplicar los precios unitarios a que se refiere la clausula primera del presente a las cantidades de obra que se encomiendan las cuales han sido verificadas y/o aprobadas por “El Contratista”.

En los precios unitarios a quedado incluida la cantidad total que debe cubrirse “Al Contratista” por todos los costos directos e indirectos que originen las obras.El importe de las obras será invariable, sin ninguna excepción.

Participación Financiera.

a) El Municipio de GONZALEZ Tamaulipas, a través del programa “Fondo de Fortalecimiento Municipal 20i6 se compromete aportar la cantidad de $ ¿40.áüu.uú i Doscientos Cuarenta Mií Novecientos Pesos 00/100 m.n. I del costo total del proyecto.

QUINTA.- DEL PROGRAMA DE OBRA:

“El Contratista” se obliga a llevar un programa de obra donde contempla los conceptos ponderados a ejecutarss¡ como los importes mensuales aproximados.

SEXTA.- DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES:

Si “El Contratista” utiliza materiales defectuosos, de diversa calidad o especificaciones, será responsable de los daños y perjuicios correspondientes, pudiendo “La Contratante” rescindir unilateralmente el contrato sinquedar a pagar los trabajos y los materiales que se hayan utilizado en contravención a la calidad y/o especificaciones establecidas.

SEPTIMA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA:

Si “El Contratista” no termina la obra en la fecha señalada en la clausula segunda de este contrato, deberá cubrir “La Contratante” el 1 al millar como pena convencional diariamente sobre el valor total hasta el momento en que las obras queden concluidas.

OCTAVA.- FINANCIAMIENTO INICIAL:

Para cubrir los gastos relativos a la iniciación de las obras y a la adquisición de los materiales necesarios para su ejecución “El Contratista” recibe de “La Contratante” después de la firma de este contrato, con cargo al importe a las obras materia del mismo contra la presentación del recibo correspondiente del anticipo equivalente al 30% por la cantidad de: $ xxxxxxx ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ) que deberán ser utilizadas de la siguiente manera para inicio 10% de los trabajos y 20% para adquisición de materiales, en caso de no otrogar algún anticipo será de común acuerdo al contratista si es que se abstiene de el y los pagos se realizaran por estimación presentada.según el avance físico de la obra generado, en 1 o 2 estimaciones hasta llegar el finiquito y entrega de la misma.

El anticipo será amortizado mediante la deducción del 30% al valor de cada estimación de obra ejecutada o la devolución en efectivo de la parte no amortizada en esa forma.

Para garantizar “La Contratante” la correcta inversión del anticipo y en su caso la devolución del mismo cuando no sea amortizado totalmente mediante las deducciones señaladas, “El Contratista” otorga fianzaovrvcíHiHa rwvr uno inefií* u-4Ar» ofiori-rorloro lonolmanfa oí ttr\rÍTorlo \/ r*r\r» loe noronloríeiiroe ni io £tl o| r f W I M I I M I I I W U V M V I V I I M I I M I U . M V I W I W I V ^ W I I I I W I I I W M M I M I I 1 . M M U J W I I I M V W M i M V I W I I W I I W W W M | V I W I t o M W l I M M k M t l » > V

determine, por el importe integro del propio anticipo la que estaráen vigor hasta que dicho anticipo sea totalmente recuperado por “La Contratante”.

^ (¿,0 » zq


En caso de que una vez recibido el anticipo “El Contratista” no inicie las obras dentro del plazo estipulado “La Contratante” queda facultado para rescindir unilateralmente el presente contrato por incumplimiento del mismo

A) DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.- La realizará: “La Contratante”, por la Dirección de Obras Públicas Municipales y por la entidad responsable y por el personal de la Dirección Técnica del Municipio,

B) NOVENA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO:

Las partes convienen y “El Contratista” acepta en forma expresa que “La Contratante” podrá rescindir unilateralmente el presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad de intervención judicial, por cualquiera de las causas que a continuación se establecen de manera enunciativa:

1- Si “El Contratista” a proporcionado datos falsos al registrarse o formular el contrato o bien cuando siendo reales, estos hayan variado y no hayan dado aviso de ello a “La Contratante”.

2- Si por causas imputables a “El Contratista” este no inicia las obras objeto del presente contrato en la fecha indicada en la clausula segunda.

DÉCIMA.- TERMINACIÓN, ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS:

Los riesgos y la conservación de ¡as obras correrán a cargo de “E! Contratista” hasta e! acto de su entrega yaceptación por “La Contratante” o por la(s) persona(s) que este designe.

Si dentro del año siguiente a la fecha de recepción y aceptación de las obras aparecieren desperfectos o vicios en las mismas por causa imputable a “El Contratista”, “La Contratante” ordenara a este inicie los trabajos de reparación o reposición en un plazo de 10 días en su caso de que no los termine en el plazo que se le hayaseñalado “La Contratante” hará efectiva la fianza correspondiente a que se refiere la clausula décima segunda.

El procedimiento que debe seguirse para la entrega y recepción de las obras en el siguiente:

A).- Una vez terminada totalmente la obra “El Contratista” dará aviso de ello por escrito a “La Contratante” a efecto de que en un plazo de 15 días hábiles y previa la verificación y ejecución de la misma, a satisfacción de “La Contratante”, se procede con la intervención de las personas que al efecto designe, al levantamiento de un acta para hacer constar la terminación, entrega y recepción de la obra.

B).- “El Contratista” deberá entregar las obras en forma convenida y retirará del terreno toda la maquinaria y equipo, escombros, basura y residuos de material sobrante a fin de dejarlo limpio y si hubo rotura de pavimento deberá reponerlo a su costo, en la inteligencia que de no hacerlo lo hará “La Contratante” por cuenta del propio“Contratista”.

C).- Previamente a la entrega de las obras en la forma convenida “El Contratista” deberá acreditar con las constancias correspondientes de las oficinas fiscales del IMSS que no tiene adeudos pendientes, será responsabilidad de “El Contratista” en la formación u obtención y la entrega de tales constancias, sin las cuales no será recibida la obra.

D).- “La Contratante” podrá recibir parte de la obra o la totalidad de la misma y en cada caso levantará con la intervención de los representantes señalados en el inciso de esta clausula el acta correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- DE LAS RESPONSABILIDADES:

^TCjio 4- Cewq|)-fer (o o n z y l & l


A) .- “El Contratista” se hace responsable por la ejecución de las obras y en consecuencia de los daños y perjuicios que con motivo de los mismos puedan llegar a causarse a terceros

B) .- “El Contratista” acepta que “La Contratante” verifique cuando juzgue pertinente a la relación de personal, así como la comprobación de los pagos que le corresponda ante el INFONAVIT, IMSS, GOBIERNO DEL EDO. ETC., de dicho personal ya que siendo responsabilidad de “El Contratista”, “La Contratante” no se responsabilizará de los mismos.

C) .- “El Contratista” se hace responsable de las relaciones del personal contratado para la ejecución de los trabajos materia de este contrato.

DECIMA SEGUNDA.- GARANTIAS DE CONTRATO:

“El Contratista” presentará a “La Contratante” dentro de los 20 días siguientes a la fecha en que sea entregada copia de este contrato, una fianza a satisfacción de “La Contratante” a cargo de una institución afianzadora legalmente autorizada y con las características que “La Contratante” determine, equivalente al 10%

del importe total de las obras señaladas en la cláusula segunda a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “El Contratista”.

Mientras “El Contratista” no otorgue la fianza con los requisitos que al efecto se señalen, no se cubrirán las estimaciones de obra. Para responder de ¡os efectos de construcción de cualquier vicio aparente u ocuito asi

como de las responsabilidades que resulten a cargo de “El Contratista”, derivadas del presente contrato, la fianza estará vigente durante el tiempo de ejecución de las obras y dentro del año siguiente a la fecha en que estas hayan sido recibidas por “La Contratante” o por las personas que este determine y deberá ser prorrogada

con el consentimiento del fiador cuando por retraso o causa justificada sea prorrogado el plazo de terminación de las obras.

DECIMA TERCERA.- NACIONALIDAD, PERSONALIDAD Y DOMICILIO:

Personalidad jurídica de los miembros de “La Contratante”.

La presidencia municipal de González, Tamaulipas. Representada por el (la) C. Guillermo Verlage Berry, quien justifica su personalidad mediante copia fotostática del Acta Constitutiva de mayoría publicada en Diario Oficial del Estado.

DATOS DEL CONTRATISTA

“El Contratista” Dora Ma Garcia Hernández, acredita su personalidad como Administrador Unico con laCredencial expedida por el Instituto Nacional de Elector con clave: GRHRDR5504228N500 y folio No.0000047783856 Acreditando su legal existencia.

Su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el No GAHD550422NUA y CURP No. GAHD550422MTSRRR02 y su Registro ante Padrón del Gobierno del Estado No. XXXX dichos Registros están vigentes.

A).- Así mismo “El Contratista” declara ser mexicano y conviene, que cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y no invocar la de ningún gobierno extranjero, aceptando que de así hacerlo revertirá sin requerirse declaración alguna, en beneficio del Estado de

MUNICIPIO DEGONZÁLEZ *, ~ * ,*^ U i , ñ j r

B).- Que tiene establecido su domicilio en el edificio marcado con el No. 315 de la Morelos de la Zona Centro Código Postal 89712 Tel: 836-272-06-93 Cel: 836-108-04-88 del municipio de González, Tam., Mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

Para cualquier controversia que se pueda suscitar y en consecuencia se designan los tribunales de esta ciudad como los competentes.

El presente contrato se firma en la Ciudad de González. Tam., a los 07 día del mes de Octubre del 2016.

CONTRATISTA

T A M À U L I P A S


FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

No. MGT-DOP-AD-FORTAMUN-2016-008

I. - LUGAR FECHA Y HORA:

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y REHABILITACION DE BARDA DEL SALON DE ACTOS DEL EJ. SANTA FE, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM., SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2016, EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

II. - NOMBRE DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMPS.

A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CONTRATANTE". REPRESENTADO POR EL C.P.A. GUILLERMO VERLAGE BERRY, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. DORA MA. GARCIA HERNANDEZ,QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CONTRATISTA".

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y REHABILITACION DE BARDA DEL SALON DE ACTOS DEL El. SANTA FE, DEL MPIO. DE GONZALEZ, TAM.,

III.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

No CONCEPTOS DE TRABAJOS UNID CANT

C-001 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO M2 105.00

C002 EXCAVACION PARA ALOJAR CIMBRA METALICA PARA GUARNICION INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

M3 12.60

C003 GUARNICION DE CONCRETO 15X20X40 CM. DE SECCION, ELABORADA CON CONCRETO FC=150 KG/CM2 INCLUYE: CIMBRA METALICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

ML 105.00

C004 RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO EN CAPA DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

M3 31.50

C005 BANQUETA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO T.M.A. 19 MM

M2 157.20

C006 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 2.00 MTS. DE ALTURA CON BLOCK 15X20X40 CM. JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4 INCLUYE: ZAPATA DE CONCRETO DE 60 CM. DE ANCHO X 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 S.L. Y VARILLAS No. 3 S.T. A CADA 20 CM. CASTILLOS DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 15X20 CM DE SECCION ARMADOS CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CM.

ML 115.00

R. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

CALLE FCO.I.MADERO, S/N, COLONIA ZONA CENTRO. TEL: (836) 2730087CIUDAD GONZÁLEZ, TAMAULIFAS, MÉXICO. CP.85700 j EXT: 110


IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO No. MGT-DOP-AD- FORTAMUN-2016-008 DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA; CELEBRADO CON FECHA 07 DE OCTUBRE DEL 2016, ENTRE "CONTRATANTE" Y "CONTRATISTA", CON UN MONTO ORIGINAL DE $ 240,900.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.

V.- PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 22 (VEINTIDOS) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2016 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 13 DE OCTUBRE DEL 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NOTA DE BITACORA S/N DE LA MISMA FECHA, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCION FUE DE 22 (VEINTIDOS) DIAS CALENDARIO.

VI.- RELACION DE ESTIMACIONES:

EST.No. PERIODO IMPORTE

($)S/IVA

AMORTIZACION

ANTICIPO($)C/IVA

SALDO DE LA ASIGNACION

($)C/IVARETENCIONES No. DE

FACTURA

1DEL: 10 AL 31 DE

OCTUBRE DEL 2016

$207,672.41 0.00 $0.00 $1,038.36 235

RESUMEN:

CONCEPTO IMPORTES C/IVA IMPORTE S/IVA

IMPORTE DEL CONTRATO $240,900.00 $ 207,672.41

INCLUYENDO CONVENIOS

IMPORTE TOTAL ESTIMADO $240,900.00 $ 207,672.41

SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA

0.00 0.00

IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA

$240,900.00 $ 207,672.41

IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO

0.00 0.00

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIONES DE LA No.l

IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA

IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA

$240,900.00 0.00 0.00


CALLE FCO. I.MADERO, S/N, COLONIA CIUDAD GONZÁLEZ, T AMATILI FAS, MÉXI

ZONA CENTRO. TEL: (836; 2730087 EXT': 110


VII.- DECLARACIONES DE LAS PARTES:

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DEL "CONTRATISTA" Y A FAVOR DEL "CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS

MONTO ($) FIANZA No. AFIANZADORA

SE HACE CONSTAR QUE EL "CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE EMITE CONVENIENTES, PORTRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS, EL REPRESENTANTE DEL "CONTRATISTA" C. DORA M. GARCIA HERNANDEZ, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

;


R en tes a anisR DE OBRAS

¿í Got«^

ENTREGA

CONTRATISTA

RECIBE PO

C. DORABA. GARCIGARCIA C.P.A. GUIL^ERMy VERLAGE BERRPRÉSIDENTE MUNICIPAL

ARQ. SAULDIRE!

CALLE ECO. I.MADERO, S/N, COLONIA ZONA CENTRO. CIUDAD GONZÁLEZ, TAMAULIPAS, MÉXICO. CP.397OO

TEL: {836} 2730087 EXT: 110

Documents

MUNICIPIO DE | MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS …