PETROQUÍMICA CANGREJERA, Sweb.compranet.gob.mx:8001/HSM/UNICOM/18580/002/2003/010/... · Web viewPETROQUÍMICA CANGREJERA, S.A. DE C.V. SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PETROQUÍMICA CANGREJERA, S.A. DE C.V.

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, AISLAMIENTO TÉRMICO PARA ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS A LÍNEAS, EQUIPOS Y ESTRUCTURAS DE LAS UNIDADES 300 Y 400 DE LA PLANTA ETILBENCENO-ESTIRENO EN PETROQUÍMICA CANGREJERA, S.A. DE C.V.

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASCOORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTRATOS

SUPERINTENDENCIA DE CONTRATOS Y SERVICIOSLICITACION No. 18-580-002-010-03

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR PETROQUIMICA CANGREJERA, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO No. HOJAS ETAPA1. Carta compromiso de la proposición técnica y económica 05 TECNICA

ECONÓMICA2. Requisitos e información general de la licitación 23 TÉCNICA3. Modelo de contrato 16 TÉCNICA4. Modelos de Fianzas (texto 1, Texto 3 ) y carta de crédito standby (texto 12) 07 TÉCNICA5. Texto de seguro de responsabilidad civil 04 TÉCNICA6. Anexo “A” Relación de planos 01 TÉCNICA7. Copia de planos y/o croquis 00 TÉCNICA8. Anexo “B” Especificaciones particulares y alcances de los conceptos de obra 05 TÉCNICA9. Anexo “B-1” Normas generales 01 TÉCNICA10. Anexo “C” Catálogo de conceptos, unidades de medición y cantidad de trabajo 38 ECONÓMICA11. Anexo “D” Programa de erogaciones de ejecución general de los trabajos 01 ECONÓMICA12. Anexo “D-a” Programa de erogaciones de utilización de mano de obra 01 ECONÓMICA13. Anexo “D-b” Programa de erogaciones de utilización de maquinaria y equipo de construcción 01 ECONÓMICA14. Anexo “D-c” Programa de erogaciones de adquisición de materiales y equipo de instalación

permanente.01 ECONÓMICA

15. Anexo “D-d” Programa de erogaciones de utilización de personal técnico, administrativo y de servicio encargado de la supervisión y admón. de los trabajos.

01 ECONÓMICA

16. Anexo “E-1” Maquinaria y equipo de construcción que proporcionará Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V.

01 TÉCNICA

17. Anexo “F” Materiales y equipo de instalación permanente que proporcionará Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V.

01 TÉCNICA

18. Forma PT-01A Formato para que las personas morales acrediten su existencia legal 01 TÉCNICA19. Forma PT-01B Formato para que las personas físicas acrediten su existencia legal 01 TÉCNICA20. Forma PT-01C Formato para presentar las manifestaciones de los licitantes (Art. 24) 01 TECNICA21. Forma PT-01D Formato para presentar las manifestaciones de los licitantes (Art. 26) 01 TECNICA22. Forma PT-02 Análisis técnico de conceptos 01 TÉCNICA23. Forma PT-03 Datos técnicos de materiales más significativos y equipos de instalación

permanente que intervienen en el cálculo de precios unitarios01 TÉCNICA

24. Forma PT-04 Datos técnicos de mano de obra 01 TÉCNICA25. Forma PT-05 Datos técnicos de maquinaria y equipo de construcción 01 TÉCNICA26. Forma PT-07 Relación de maquinaria y equipo de construcción que propone el licitante 01 TÉCNICA27. Forma PT-08 Descripción de la planeación integral para realizar los trabajos 01 TÉCNICA28. Forma PT-09 Programa cuantificado y calendarizado de ejecución general de los trabajos 01 TÉCNICA29. Forma PT-10 Programa cuantificado y calendarizado de utilización de mano de obra 01 TÉCNICA30. Forma PT-11 Programa cuantificado y calendarizado de utilización de maquinaria y equipo 01 TÉCNICA31. Forma PT-12 Programa cuantificado y calendarizado de adquisición de materiales y equipos

de instalación permanente01 TÉCNICA

32. Forma PT-13 Programa cuantificado y calendarizado de utilización de personal técnico, administrativo y de servicios encargado de la supervisión y admón. de los trabajos

01 TÉCNICA

33. Forma PE-01 Análisis de precios unitarios 01 ECONÓMICA34. Forma PE-02 Costo de materiales y equipos de instalación permanente que intervienen en el

cálculo de precios unitarios01 ECONÓMICA

35. Forma PE-03 Tabulador e importe de la mano de obra aplicable a los precios unitarios 01 ECONÓMICA36. Forma PE-04 Costo horario e importe de maquinaria y equipo de construcción. 01 ECONÓMICA37. Forma PE-05 Integración de salarios de la mano de obra aplicable a los precios unitarios. 01 ECONÓMICA38. Forma PE-06 Análisis, cálculo e integración del costo horario de maquinaria y equipo 01 ECONÓMICA39. Forma PE-07 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos 01 ECONÓMICA40. Forma PE-08 Análisis, cálculo e integración del cargo por financiamiento 01 ECONÓMICA41. Forma PE-09 Desglose del porcentaje de indirectos, financiamiento y utilidad indicado en el

análisis de precios unitarios01 ECONÓMICA

42. Programa de cierre de estimaciones y erogaciones para 2002. 01 ECONÓMICA43. Disposiciones en materia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental que deben cumplir

los contratistas, proveedores y adjudicatarios en Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V.26 TÉCNICA

RECIBÍ DOCUMENTACIÓN COMPLETA:

(Nombre, empresa representada y firma)

Este documento deberá ser entregado dentro del sobre de su propuesta técnica debidamente firmado por el representante legal de la empresa participante como muestra de conocimiento y aceptación.


SUPERINTENDENCIA DE CONTRATOS Y SERVICIOSLICITACION No. 18-580-002-010-03

DEBERÁ ANEXAR ADEMÁS:DOCUMENTO SOLICITADO EN BASES: ETAPA

1. Copia del recibo de pago de las bases de licitación. Cláusula XII, Numeral 1 TÉCNICA2. Manifestación escrita del domicilio para oír y recibir todo tipo de documentos. Cláusula XII, Numeral 2 TÉCNICA3. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los

supuesto del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

Cláusula XII, Numeral 3 TÉCNICA

4. Documentación que acredite la capacidad financiera. Cláusula XII, Numeral 4 TÉCNICA5. Copia de convenio privado de asociación (en su caso). Cláusula XII, Numeral 6 TÉCNICA6.- Estados financieros auditados de los dos años anteriores Cáusula XIII, Apartado A,

Fracción I, Numeral 1TECNICA

7.- Comparativo de razones financieras básicas Cáusula XIII, Apartado A, Fracción I, Numeral 1

TECNICA

8. Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos y sus condiciones ambientales.

Cláusula XIII, Apartado A, Fracción I, Numeral 2, Inciso a)

TÉCNICA

9. Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción de los trabajos, las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos.

Cláusula XIII, Apartado A, Fracción I, Numeral 2, Inciso b)

TÉCNICA

10. Manifestación escrita de las partes de la obra que subcontratará (en su caso). Cláusula XIII, Apartado A, Fracción I, Numeral 2, Inciso e)

TÉCNICA

11. Manifestación escrita de conocer y haber considerado los materiales proporcionados por Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V. (en su caso).

Cláusula XIII, Apartado A, Fracción I, Numeral 2, Inciso f)

TÉCNICA

12. Manifestación escrita de conocer y ajustarse al modelo de contrato. Cláusula XIII, Apartado A, Fracción I, Numeral 2, Inciso c)

TÉCNICA

13. Declaración escrita de integridad. Cláusula XIII, Apartado A, Fracción I, Numeral 2, Inciso d)

TÉCNICA

14. Documentación para la acreditación de la experiencia del licitante y de los profesionales técnicos al servicio del licitante.

Cláusula XIII, Apartado A, Fracción III, Numeral 1

TÉCNICA

ENTERADO

(Nombre y firma del representante del contratista)

Este documento deberá ser entregado dentro del sobre de su propuesta técnica debidamente firmado por el representante legal de la empresa participante como muestra de conocimiento y aceptación.


SUPERINTENDENCIA DE CONTRATOS Y SERVICIOS

CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

__________________________________________________________________________ en representación(Nombre y apellidos completos)

de:_______________________________________________________________________________________(Del Licitante)

P R O P O N G O

Realizar de acuerdo con las Bases de licitación que me fueron proporcionadas y a los precios unitarios señalados en el catálogo de conceptos, unidades de medición y cantidad de trabajo, los trabajos motivo de la Licitación No.18-580-002-010-03

Esta proposición la hago declarando:

a) Que los precios unitarios señalados en la relación mencionada son fijos, en moneda nacional e incluyen el costo de hora hombre, transportes, organización, dirección técnica, vigilancia, administración, prestaciones sociales a mi personal, pago de los impuestos que procedan y todos los demás gastos que los trabajos originen, así como la utilidad razonable, salvo en los casos en que en la relación de conceptos de trabajo y/o en las especificaciones se exceptúe alguno ó algunos de estos conceptos.

b) Que he examinado con detenimiento el sitio de los trabajos, sus condiciones ambientales y conocido ampliamente el alcance y las especificaciones relativas al concurso.

c) Que he leído con todo detenimiento el modelo del contrato que me fue proporcionado y lo he tomado en consideración al fijar el programa de ejecución de los trabajos, el plazo para su terminación y los precios unitarios que propongo.

d) Que he estudiado debidamente todos y cada uno de los precios unitarios que propongo, así como el programa de ejecución de los trabajos, tomando en consideración todas las circunstancias normales previsibles tales como disponibilidad de mano de obra, recursos materiales, etc. que pueden influir sobre ellos, por lo tanto, me comprometo a sostenerlos sin reclamar prórroga al plazo de ejecución, ni compensaciones adicionales por tales conceptos, salvo por "causas de fuerza mayor" en los términos del contrato.

Hoja 1 de 3



LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

CARTA COMPROMISO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

e) Que si resulto agraciado en la licitación, me comprometo a celebrar y firmar el contrato respectivo, dentro de los 30 días naturales siguientes a la notificación del fallo y a entregar como garantía de cumplimiento de dicho contrato una póliza de fianza o carta de crédito standby a favor de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., por el 10 % del valor del contrato y, en su caso, otra por el 100% de los anticipos; dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación del fallo.

f) Que si resulto agraciado en la Licitación estoy de acuerdo en que el ajuste de costos se haga conforme lo que se establece en los Artículos 56 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, conforme a la Fracción III del Artículo 57, de dicha Ley.

g) Que si resulto agraciado en la Licitación me comprometo a ejecutar los trabajos considerando la calidad y cantidad de los materiales requeridos para la correcta ejecución de los trabajos, de acuerdo con las normas y especificaciones contenidas en las bases de licitación, así como en la normatividad aplicable a la materia.

h) Que mi Superintendente de Construcción en el sitio de los trabajos, responsable de la correcta ejecución de los trabajos será el Ing._____________________________________ con Cédula Profesional No. _______________ expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, que conoce suficientemente los alcances y las especificaciones y tendrá autorización para firmar de recibido las órdenes e instrucciones que Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., le dé y autoridad para cumplirlas de inmediato.

i) Que son anexos de la presente propuesta económica y forman parte integrante de la misma conforme a las especificaciones para la licitación los siguientes documentos:

1. Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición (Anexo " C ").

2. Análisis detallado de todos y cada uno de los precios unitarios de los conceptos señalados con asterisco (*) en el Anexo "C" (Forma PE-01).

3. Desglose del porcentaje de indirectos, utilidad y financiamiento (Forma PE-09).

4. Análisis, cálculo e integración del cargo por financiamiento (Forma PE-08).

5. Tabulador de salarios reales obtenidos con base a la experiencia, el conocimiento del sitio de los trabajos, lo establecido en las especificaciones de la licitación, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del INFONAVIT (Forma PE-03).

Hoja 2 de 3



LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

CARTA COMPROMISO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

6. Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos (Anexo " D").

Los números de Registro de esta firma son:

En la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

________________________

En el Registro Federal de Contribuyentes:

________________________

El domicilio y teléfono(s) son:

________________________

________________________

________________________

Nombre y Firma

________________________________________

Hoja 3 de 3



CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPUESTA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ en representación(Nombre y apellidos completos)

de:_______________________________________________________________________________________(Del Licitante)

P R O P O N G O

Realizar de acuerdo con las especificaciones, alcances y normas requeridas en las Bases de licitación que me fueron proporcionadas y con la calidad y en el plazo estipulado, los trabajos motivo de la Licitación No.18-580-002-010-03

Esta proposición la hago declarando:

a) Que he examinado con detenimiento el sitio de los trabajos, sus condiciones ambientales y conocido ampliamente los alcances y las especificaciones relativas a la presente licitación.

b) Que he leído con todo detenimiento el modelo del contrato y el programa de cierre de estimaciones y erogaciones que me fueron proporcionados y los he tomado en consideración al fijar el programa de ejecución de los trabajos y el plazo para su terminación que propongo.

c) Que conozco plenamente la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, su Reglamento, las Leyes y normas aplicables, así como el Catálogo de Precios Unitarios de Construcción de Plantas Industriales GEN-004 de Petróleos Mexicanos (indicado como referencia en las especificaciones generales del Anexo “B”) y sus alcances, para la elaboración de la presente propuesta.

d) Que si resulto agraciado en la Licitación me comprometo a ejecutar los trabajos considerando lo siguiente:

Que la calidad y cantidad de los materiales sean los requeridos para la correcta ejecución de los trabajos, de acuerdo con las normas y especificaciones contenidas en las bases de licitación, así como en la normatividad aplicable a la materia.

Que la mano de obra sea la suficiente, adecuada y de la especialidad y calidad requerida para la correcta ejecución de los trabajos.

Que la maquinaria y equipo de construcción sea la adecuada y suficiente, con la capacidad y características necesarias para la correcta ejecución de los trabajos.

e) Que mi Superintendente de Construcción en el sitio de los trabajos, responsable de la correcta ejecución de los trabajos será el Ing._____________________________________ con Cédula Profesional No. _______________ expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, que conoce suficientemente los alcances y las especificaciones y tendrá autorización para firmar de recibido las órdenes e instrucciones que Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., le dé y autoridad para cumplirlas de inmediato.

Hoja 1 de 2



LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

CARTA COMPROMISO DE LA PROPUESTA TECNICA

Los números de Registro de esta firma son:

En la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

________________________

En el Registro Federal de Contribuyentes:

________________________

El domicilio y teléfono(s) son:

________________________

________________________

________________________

Nombre y Firma

________________________________________

Hoja 2 de 2



REQUISITOS E INFORMACIÓN GENERAL DE LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA CON BASE EN PRECIOS UNITARIOS No. 18-580-002-010-03

En la presente licitación, a elección del licitante, se podrán enviar propuestas técnicas y económicas y documentación adicional a través de medios remotos de comunicación electrónica, conforme al “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las Licitaciones Públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, asi como en la presentación de inconformidades por la misma vía”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dia 09 de agosto de 2000. Los interesados que opten por este medio se sujetarán a lo establecido en dicho acuerdo.

PRIMERA.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PUBLICA:

REHABILITACION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, AISLAMIENTO TÉRMICO PARA ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS A LÍNEAS, EQUIPOS Y ESTRUCTURAS DE LAS UNIDADES 300 Y 400 DE LA PLANTA ETILBENCENO-ESTIRENO EN PETROQUÍMICA CANGREJERA, S.A. DE C.V.

SEGUNDA.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS BASES DE LICITACIÓN

1. Carta compromiso de la proposición Técnica y Económica.

2. Los presentes Requisitos e Información General de la Licitación.

3. Modelo del Contrato.

4. Modelos de Fianzas (Texto 1,Texto 3) y carta de Crédito Standby (Texto 12)

5. Texto de Seguro de Responsabilidad Civil.

6. Anexo "A" Relación de Planos.

7. Copia de planos y/o croquis.

8. Anexo "B" Especificaciones Particulares y alcances de los conceptos de obra.

9. Anexo "B-1" Normas Generales.

10. Anexo "C" Catálogo de conceptos, unidades de medición y cantidades de trabajo.

11. Anexo "D" formato para que el licitante elabore su Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.

12. Anexo "D-a" formato para que el licitante elabore su Programa de erogaciones de utilización de la mano de obra encargada directamente de la ejecución de los trabajos.

13. Anexo "D-b" formato para que el licitante elabore su Programa de erogaciones de utilización de maquinaria y equipo de construcción.

Hoja 1 de 23Requisitos e Información General


SUPERINTENDENCIA DE CONTRATOS Y SERVICIOSLICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

14. Anexo "D-c" formato para que el licitante elabore su Programa de erogaciones de suministro de materiales mas significativos y equipo de instalación permanente.

15. Anexo "D-d" formato para que el licitante elabore su Programa de erogaciones de utilización del personal técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.

16. Anexo "E-1" Maquinaria y equipo de construcción que proporcionará Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V.

17. Anexo “F” Materiales y equipo de instalación permanente que proporcionará Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V.

18. Formatos del PT-01 al PT-05 y del PT-07 al PT-13 y del PE-01 al PE-09.

19. Programa de cierre de estimaciones y erogaciones para el año 2003.

20. Disposiciones en materia de seguridad industrial y protección ambiental que deben cumplir los contratistas, proveedores y adjudicatarios en Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V.

TERCERA.- ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

Las bases de licitación podrán ser adquiridas de la siguiente manera:

a) Efectuando el pago en el banco de su localidad a través del sistema de pago en bancos por medio de los recibos que genera el sistema "COMPRANET". El precio de las bases de licitación a través de este medio es de $1,000.00(Un mil pesos 00/100 M.N.) . En este caso las bases de licitación serán las que obtenga el participante como resultado de la impresión que efectúe en su equipo de cómputo del archivo correspondiente de la presente licitación dentro del sistema "COMPRANET".

Los planos y/o croquis señalados en el anexo A (relación de planos) solo estarán disponibles para su consulta en la dirección indicada en el inciso siguiente, por lo cual en caso de optar por adquirir las bases mediante este sistema deberán acudir a dicha dirección para consultarlos.

b) Adquirir las bases de licitación directamente en la Superintendencia de Contratos y Servicios ubicada en la planta alta del edificio administrativo que ocupaba el I.M.P., en Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., en el Km. 10 de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, Coatzacoalcos, Ver. previo pago, mediante cheque certificado o de caja de Institución de Crédito establecida en Coatzacoalcos, Ver. a nombre de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., o podrán realizar el pago mediante depósito bancario a la cuenta No. 1008654-6 de la Institución Bancomer, S.A., Sucursal No. 414 y deberán presentar el original de la ficha de depósito, para la entrega de las bases de la licitación. El precio de las bases de licitación a través de este medio es de .$1,100.00 (Un mil cien pesos 00/100 M.N.)

El que los licitantes opten por utilizar medios de comunicación electrónica para enviar sus proposiciones no limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes actos derivados de la licitación.

Los licitantes que opten por enviar sus propuestas por medios remotos de comunicación electrónica, deberán pagar las bases, exclusivamente a través, de los formatos que genera COMPRANET.

Previo a su adquisición, las bases podrán ser consultadas por los interesados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, Fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.




CUARTA.- PERSONA A QUIEN ACUDIR PARA ACLARACIONES

Los licitantes podrán acudir con el Ing. Felipe Ramirez Cruz en la Superintendencia de Contratos y Servicios de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., ubicada en la planta alta del edificio administrativo que ocupaba el I.M.P., en Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., en el Km. 10 carretera Coatzacoalcos Villahermosa, Coatzacoalcos, Ver., 01 (921) 211-30-10, para aclarar cualquier duda en la interpretación de las bases de licitación.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN

Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., requiere que la obra sea ejecutada en un plazo de 90 días naturales, contados a partir de la fecha de iniciación de los trabajos.

La fecha probable de inicio de los trabajos será el 26 de mayo de 2003.

SEXTA.- JUNTA DE ACLARACIONES Y VISITA DE OBRA

A. La Visita de obra se llevará a cabo a las 10:00 hrs. del 23 de abril de 2003, previa reunión con el Ing. Felipe Ramirez Cruz en la Sala de Juntas de la Superintendencia de Contratos y Servicios, ubicada en la planta alta del edificio administrativo que ocupaba el I.M.P., en Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., en el Km. 10 de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, Coatzacoalcos, Ver.

A la visita al sitio de la realización de los trabajos podrán acudir los interesados y sus auxiliares que hayan adquirido las bases de licitación. Las personas que no hayan adquirido las bases de licitación y se interesen en acudir a la visita al sitio de realización de los trabajos, deberán solicitarlo por escrito con anticipación a la fecha programada. A las personas que adquieran las bases posteriormente a la fecha de la visita se le podrá permitir el acceso, siempre y cuando lo soliciten por escrito con una anticipación de por lo menos veinticuatro horas a la conclusión del periodo de venta de las bases, aunque no será obligatorio para esta Entidad el designar un técnico para guiar la visita.

B. La primera junta de aclaraciones se llevará a cabo a las 11:00 hrs. del 23 de abril de 2003

Se efectuarán las juntas de aclaraciones que según la magnitud y complejidad de los trabajos se requieran, a la que podrán asistir y solicitar aclaraciones y/o modificaciones únicamente los licitantes que hayan adquirido las presentes bases de licitación, las personas que no hayan adquirido las bases y previamente se le haya autorizado su participación en la visita de obra, podrán estar presentes en la junta de aclaraciones pero no podrán solicitar aclaraciones y/o modificaciones. Las solicitudes de aclaraciones se podrán enviar por escrito, previo a la realización de la junta de aclaraciones, vía fax al número 01(921) 211 30 10 anexando su recibo de compra de las bases.Con posterioridad a la última junta de aclaraciones se podrán recibir preguntas adicionales, teniendo como fecha límite a las 10:00 horas del 23 de abril de 2003 para la recepción de las mismas.

La inasistencia de los participantes a la(s) junta(s) de aclaraciones y/o visita de obra no obstante haber adquirido las bases de licitación, será de su estricta responsabilidad, sin embargo podrán acudir con la debida oportunidad a la Superintendencia de Contratos y Servicios para que le sea entregada copia del acta de la junta respectiva o en su caso obtenerla a través del Sistema Compranet, de cualquier manera se recomienda su asistencia, con el fin de tener un mejor conocimiento de las condiciones en que se realizarán los trabajos.




Los licitantes que participen en forma electrónica se darán por notificados del acta que se levante de la junta de aclaraciones, cuando ésta se encuentre a su disposición en la página de COMPRANET, sin menoscabo de que pueda acudir directamente a las oficinas indicadas en el párrafo anterior Los licitantes que opten por presentar sus ofertas por medios remotos de comunicación electrónica, podrán enviar sus preguntas por medio del programa informático de COMPRANET, hasta las 10:00 horas del 23 de abril de 2003

Las aclaraciones y/o modificaciones a las bases de licitación se sujetarán a lo estipulado en el Artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como a los Artículos 21 y 22 del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Todas las aclaraciones y modificaciones a las bases de licitación, originadas en las juntas de aclaraciones deberán ser consideradas para la elaboración de la propuesta del licitante.

SÉPTIMA.- ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Los licitantes podrán presentar su proposición llenando las formas que para este fin se le entregan o utilizando los formatos de acuerdo a la impresión que resulte del paquete de computación utilizado para la elaboración de su proposición, siempre y cuando contenga la información solicitada por Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., adjuntando también la documentación que se le solicita, integrando nuevamente la documentación preferentemente en el orden que le fue proporcionada, para entregarla en dos sobres cerrados claramente identificados en su parte exterior y de acuerdo a lo establecido en la cláusula Décima Tercera de este documento.

Todas las fojas de la propuesta deberán estar debidamente firmadas autógrafamente por el representante legal del licitante.

Los precios serán cotizados en pesos mexicanos y los pagos se efectuarán en la misma moneda.

Toda la información contenida en sus propuestas deberá ser presentada en idioma español. La información técnica adicional (folletos, catálogos, fichas técnicas, etc.) podrá presentarse en el idioma del país de origen y acompañado de una traducción simple al español.

Los licitantes que opten por el envío de sus propuestas por medios remotos de comunicación electrónica, deberán elaborarse en formatos de Word (en versiones de Office 97 hasta Office XP), Excel (en versiones de Office 97 hasta Office XP), PDF (versión 4), HTML o en su caso, utilizar archivos de imagen tipo JPG o GIF, según sen requiera.

En este último supuesto, se recomienda identificar cada una de las páginas que integran las propuestas, con los datos siguientes: Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), Número de licitación COMPRANET y Número consecutivo de página, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos que se especifican en estas bases durante el acto de apertura de las propuestas técnicas y económicas.

Los documentos de la licitación se pueden obtener en COMPRANET en la dirección http://compranet.gob.mx o en las oficinas de la convocante.

Los licitantes a su elección podrán enviar sus propuestas por medios de comunicación electrónica, para lo cual deberán considerar las siguientes recomendaciones:


http://compranet.gob.mx/



1. Previamente deberán haber certificado sus medios de identificación electrónica en Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como haber obtenido el programa informático para ello.

2. Deberán elaborar las propuestas en los formatos y versiones solicitados en estas bases.

3. Deberán incorporar en sustitución de la firma autógrafa, el medio de identificación electrónica que para tal fin deberá certificarse previamente por la SECODAM.

4. Para las ofertas enviadas, los sobres serán generados mediante el programa de cómputo que haya sido entregado por la SECODAM a los licitantes al certificar su medio de identificación electrónica.

5. Preferentemente, deberán identificar cada una de las hojas que integren sus propuestas con el RFC de la empresa, número de licitación y número de página, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de apertura de las propuestas.

6. Preferentemente, deberán identificar mediante el nombre del archivo o su descripción, las partes de las propuestas que conforme a las bases deberán imprimirse en el acto de apertura.

7. Los licitantes deberán concluir el envío de sus proposiciones técnica y económica, incluyendo la documentación distinta a éstas, y contar con acuse de transmisión exitosa emitido por COMPRANET, a más tardar una hora antes de la fecha y hora establecida en la convocatoria para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones.

8. Deberán enviar para su impresión todos los documentos solicitados en la propuesta técnica y económica.

OCTAVA.- FORMA DE ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ANEXO "C".

Los licitantes podrán presentar el Anexo "C" que se adjunta de acuerdo con lo señalado en la cláusula Séptima de este documento. En el caso de encontrarse discrepancias entre el precio unitario del Anexo "C" con el del análisis de Precios Unitarios (formato "PE-01") se tendrá como válido el del análisis de Precios Unitarios (formato "PE-01"), en caso de no existir éste, se tomará como válido el indicado con letra. En caso de que al transcribir el Anexo "C" a su sistema de cómputo contengan errores en la cantidad y/o unidad de obra, así como en la descripción de los conceptos, se efectuarán las correcciones correspondientes, prevaleciendo lo señalado en el Anexo "C" proporcionado con las bases de licitación.De encontrarse errores aritméticos en el Anexo "C", se reconocerá como correcto el producto de la cantidad de trabajo por el precio unitario.

Si debido al número de conceptos del Anexo "C", Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., optara por proporcionar a los licitantes un diskette conteniendo el mismo, los licitantes podrán presentar el Anexo que resulte de la impresión de dicho diskette, una vez que le hayan capturado la totalidad de sus precios unitarios. Cabe mencionar que si bien la presentación del Anexo "C" no es indispensable que sea en este formato, si es conveniente, para evitar la posibilidad de errores aritméticos en el mismo, además de ayudar en la mejor conducción del proceso de licitación.

NOVENA.- PRESENTACIÓN CONJUNTA DE PROPOSICIONES

De conformidad con el artículo 36, segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y del artículo 28 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, las empresas físicas o morales que así lo deseen podrán presentar conjuntamente proposiciones, sin necesidad de constituir una nueva sociedad, siempre que para tales efectos, en la propuesta y en el contrato




respectivo, se establezcan con precisión a satisfacción de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., las partes de los trabajos a que cada persona física o moral se obligará, como se indica a continuación. I. Bastará la adquisición de un solo ejemplar de las bases.

II. Deberán celebrar entre sí un convenio privado, el que contendrá lo siguiente:

a) Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación.

b) Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los testimonios públicos con los que se acredita su representación.

c) Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir.

d) Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones.

e) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta.

f) Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

III. En el acto de presentación y apertura de propuestas, el representante común, señalará que la proposición es presentada conjuntamente. El convenio señalado en la fracción anterior se incluirá en el sobre que contenga la propuesta técnica, será requisito indispensable que los licitantes que opten por presentar sus propuestas por medios remotos de comunicación electrónica, el representante común que se haya designado en el citado convenio por el grupo de personas deberá contar con el certificado digital vigente expedido por la SECODAM, que utilizará como medio de identificación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, dicho convenio puede presentarse en archivos de imagen tipo JPG, GIF, en formatos de Word (en versiones desde office 97, hasta office XP) o PDF (versión 4)

IV. En los casos en que Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., requiera un mínimo de capital contable, se podrá sumar los correspondientes a cada una de las personas que presenten conjuntamente las propuestas, para cumplir el exigido.

V. Después del acto de apertura técnica, no se aceptarán cambios, modificaciones o sustituciones de las personas o los términos del convenio descrito en la fracción II de esta cláusula.

DÉCIMA.- CIRCUNSTANCIAS PREVISIBLES

Los licitantes deberán tener en cuenta todas las circunstancias previsibles en forma general, que puedan influir en el costo y en el plazo de ejecución de esta obra, ya que no se admitirá reconsideración de los precios propuestos ni prórrogas, por motivos de lluvias, mal tiempo, o por cualquier otra causa no imputable a Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., que pudiera ocasionar aumento de costos y/o retraso en la ejecución de los trabajos, a menos que constituyan "caso fortuito y/o fuerza mayor". Deberán hacerse además sus propias consideraciones de los elementos que necesiten y de todo cuanto requieran para efectuar dicho trabajo.




DÉCIMA PRIMERA.- DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

En la carta de compromiso de la proposición, los licitantes deberán señalar el nombre del profesional técnico que se encargará, en caso de adjudicársele el contrato, de la ejecución y administración de la obra y que fungirá como Superintendente de Construcción en los términos de los artículos 82 y 87 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

DÉCIMA SEGUNDA.- DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

A elección de los licitantes, desde la compra de las bases hasta previo al acto de presentación de propuestas o durante el mismo acto de apertura de propuestas técnicas, deberán presentar la documentación de la persona física o moral participante o en su caso de cada una de las personas que presenten una propuesta en forma conjunta, que se indica a continuación:

1. Copia del recibo de pago de las bases de licitación.

2. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.

3. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos, señalados en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

4. Documentos que acrediten el capital contable solicitado en la convocatoria, comprobado mediante la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta o el Balance General auditado externamente del ejercicio del año inmediato anterior.

5. Acreditación de existencia legal:

a) Personas morales: Escrito (Forma PT-01A) mediante el cual acreditarán la existencia legal de la persona moral y la personalidad legal de su representante, anexando copia de identificación del mismo.

b) Personas físicas: Escrito (Forma PT-01B) mediante el cual acreditarán la existencia legal de la persona física, anexando copia de identificación oficial de la misma.

6. Copia del convenio privado de asociación, en los términos de la cláusula Novena del presente documento (en su caso).

Los escritos de los numerales 2 y 3 podrán presentarse en un solo escrito, de acuerdo con el modelo de la forma PT-01C.

La revisión preliminar de esta documentación, solamente se realiza con fines de agilizar el procedimiento de la licitación, por lo que no se rechazará la participación de persona alguna, en caso de incumplimiento de alguno de estos requisitos, será desechada su propuesta hasta el acto de apertura de propuestas técnicas. En caso de presentar esta documentación hasta el acto de apertura de propuestas técnicas, el licitante puede optar por entregarla dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica.




DÉCIMA TERCERA.- DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE INTEGRAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y EN LA PROPUESTA ECONÓMICA. (Los documentos que se integren en las propuestas, deberán estar firmados autógrafamente por el representante legal del licitante y marcadas, preferentemente, con folio legible).

A. EN EL ASPECTO TÉCNICO, LOS DOCUMENTOS QUE CONTENDRÁ EL SOBRE SERÁN LOS SIGUIENTES:

I. Los documentos siguientes debidamente firmados autógrafamente por el representante legal del licitante y en los que se consignarán los datos que se solicitan, mismos que se rubricarán, en el acto de apertura técnica, por los demás licitantes que asistan a dicho evento y por dos servidores públicos:

1. Carta compromiso de la propuesta técnica

2. Los estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas, excepto para empresas de nueva creación las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta.

3. Las siguientes manifestaciones escritas y bajo protesta de decir verdad:

a) De conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como de haber considerado en la integración de su propuesta las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de licitación.

b) De conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción de los trabajos, las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos.

c) De conocer el contenido del modelo del contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos.

d) Declaración de integridad, en la que manifieste que por si mismo o través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de esta Entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones mas ventajosas, con relación a los demás participantes.

e) De las partes de los trabajos que subcontratará o los materiales o equipo que pretenda adquirir, que incluyan su instalación, en términos del cuarto párrafo del Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Las partes de la obra que podrán subcontratarse son : Ninguna

f) De conocer y haber considerado en la integración de su propuesta, los materiales y equipos de instalación permanente que le proporcionará Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V. consignados en el Anexo F, así como el programa de suministro correspondiente (Anexo F-1).

Los escritos anteriores podrán presentarse en un solo escrito, de acuerdo con el modelo de la forma PT-01D.

4. Los siguientes análisis y datos técnicos de:

a) Análisis de los conceptos de trabajo indicados con asterisco (*) en el Anexo C (Catálogo de conceptos, unidades de medición y cantidad de trabajo), proporcionando la partida y descripción del concepto, su unidad de medida y cantidad, así como los materiales y equipo de instalación permanente con sus correspondientes cantidades a consumirse y la mano de obra, maquinaria y




equipo de construcción a utilizarse con sus correspondientes cantidades y rendimientos sin considerar costos e importes (Forma PT-02).

b) Descripción, especificaciones técnicas, unidades de medición y cantidades a utilizar de:

Los materiales más significativos y equipo de instalación permanente (Forma PT-03).

La mano de obra (Forma PT-04).

La maquinaria y equipo de construcción (Forma PT-05).

c) Relación de maquinaria y equipo de construcción que propone el licitante, indicando si son de su propiedad o arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, usos actuales, modelo, tipo y características, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos (Forma PT-07). En el caso de arrendar la maquinaria o equipo con o sin opción a compra, deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador.

5. Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo la descripción de los trabajos, memoria descriptiva, procedimientos de construcción y aplicación de recursos a ser utilizados (Forma PT-08).

6. Programas cuantificados y calendarizados de:

a) Ejecución general de los trabajos (Forma PT-09).

b) De mano de obra (Forma PT-10).

c) De maquinaria y equipo de construcción (Forma PT-11).

d) De materiales y equipo de instalación permanente (Forma PT-12).

e) De utilización de personal técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos (Forma PT-13).

Estos programas deberán ser congruentes con la fecha probable de inicio y con el Programa de cierre de estimaciones y erogaciones.

II. Los documentos siguientes, proporcionados por Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., debidamente firmados autógrafamente por el representante legal en señal de conocimiento y aceptación.

1. Los presentes Requisitos e Información General de la Licitación.

2. Modelo del Contrato.

3. Modelo de Fianza (Texto 1, Texto 3) y carta de crédito standby (texto 12).

4. Texto de Seguro de Responsabilidad Civil.

5. Relación de planos (Anexo "A")

6. Especificaciones Particulares y alcances de los conceptos de obra (Anexo "B")

7. Normas Generales (Anexo "B-1")




8. Maquinaria y equipo de construcción que proporcionará Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V. (Anexo "E-1").

9. Materiales y equipo de instalación permanente que proporcionará Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V. (Anexo "F").

10.Disposiciones en materia de seguridad industrial y protección ambiental que deben cumplir los contratistas, proveedores y adjudicatarios en Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V. (el llenado de los formatos incluidos en estas disposiciones corresponderá exclusivamente para el licitante al cual se le adjudique el contrato durante la vigencia del mismo).

III. Deberán anexar además los documentos siguientes debidamente firmados autógrafamente por el representante legal del licitante, mismos que se rubricarán, en el acto de apertura técnica, por los demás licitantes que asistan a dicho evento y por dos servidores públicos:

1. Acreditación de la experiencia y capacidad técnica del licitante y de los profesionales técnicos al servicio del licitante, en Obra mecánica, protección anticorrosiva y aislamiento térmico en plantas industriales, para lo cual deberán cumplir con lo siguiente:

A. Para acreditar experiencia y capacidad técnica del licitante deberán presentar cualesquiera de los siguientes documentos:

Relación en donde señale bajo protesta de decir verdad, los contratos de obra similares en naturaleza y monto a los que son motivo de esta licitación, que tenga o haya celebrado con la administración pública o particulares indicando contratante, número de contrato, descripción de la obra, período de ejecución, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso o

Copia de la carátula de los contratos similares en naturaleza y monto a los que son motivo de esta licitación, o

Documentación que acredite fehacientemente la experiencia de las personas que integran la sociedad en el acta constitutiva, en trabajos similares en naturaleza y monto a los que son motivo de esta licitación, indicando bajo protesta de decir verdad, contratante, número de contrato, descripción de la obra, período de ejecución, monto y avance.

B. Para acreditar experiencia y capacidad técnica de los profesionales técnicos al servicio del licitante, deberán presentar los siguientes documentos:

Currículum vitae de los profesionales técnicos, indicando el grado académico del mismo, el puesto dentro de la empresa, el cargo que desempeñará dentro de la obra, así como indicando BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD la relación de obras en la que haya participado, mismas que deberán ser de características técnicas y magnitud similares a la objeto de esta licitación, señalando en ésta, contratante, número de contrato, descripción de la obra, período de ejecución, monto y contratista con quien ejecuto la obra.

Carta compromiso firmada por el o los profesionales técnicos, en donde, en caso de resultar ganador el licitante, se comprometa a realizar los trabajos en el puesto y cargo indicado en el currículum vitae.




EN LA PROPUESTA TÉCNICA ÚNICAMENTE SE DEBERÁN INCLUIR LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS EN LOS PUNTOS INDICADOS ANTERIORMENTE.

B. EN EL ASPECTO ECONÓMICO LOS DOCUMENTOS QUE CONTENDRÁ EL SOBRE CERRADO SERÁN LOS SIGUIENTES:

Los documentos siguientes debidamente firmados autógrafamente por el representante legal y en los que se consignarán los datos que se solicitan:

1. Carta compromiso de la Proposición económica.

2. Catálogo de conceptos, unidades de medición y cantidad de trabajo (Anexo "C"), el cual deberá ser formulado de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Octava de los presentes Requisitos e Información General de la Licitación.

3. Análisis de los precios unitarios de los conceptos señalados con asterisco (*) en el Anexo "C" (Forma PE-01).

4. Relación de los costos básicos de los materiales mas representativos y equipos de instalación permanente que se requieran para la ejecución de los trabajos, puestos en el sitio de los trabajos sin considerar el importe del impuesto al valor agregado (IVA) (Forma PE-02).

5. Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas (Forma PE-03), y desglose de la integración del salario real de la mano de obra (Forma PE-05).

6. Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, puesta en el sitio de los trabajos y sin considerar el importe del impuesto al valor agregado (IVA) (Forma PE-06); y relación de la maquinaria y equipo de (Forma PE-04).

7. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, señalando los correspondientes a oficinas centrales y a los de administración de campo (Forma PE-07).

8. Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, que deberá corresponder a los mismos periodos y montos del programa de ejecución (Anexo "D") de las bases de licitación, donde se observe la calendarización de ingresos y egresos, así mismo la tasa de interés aplicable por financiamiento deberá calcularse por el licitante con base en un indicador económico especifico, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato (Forma PE-08).

9. Utilidad propuesta por el licitante, debiendo considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (Forma PE-09).

10. Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados de:

a) Ejecución general de los trabajos (Anexo "D") mensualmente, dividido en partidas y subpartidas, de los conceptos de trabajo que representen al menos el ochenta por ciento del monto de la propuesta considerando para su elaboración la fecha probable de inicio, el plazo de ejecución y el "Programa de cierre de estimaciones y erogaciones para el año 2003".

b) Utilización de la mano de obra (Anexo "D-a").

c) Utilización de Maquinaria y equipo de construcción (Anexo "D-b").

d) Suministro de materiales mas significativos y equipo de instalación permanente (Anexo "D-c").




e) Utilización de personal profesional técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos (Anexo "D-d").

EL HECHO DE QUE EL LICITANTE NO PRESENTE ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN LOS APARTADOS A Y B DE ESTA CLÁUSULA, SERÁ MOTIVO SUFICIENTE PARA DESECHAR LA PROPUESTA.

DÉCIMA CUARTA.- ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Poderes del representante: Para la acreditación del representante que asista a entregar las propuestas, al acto de presentación y apertura de propuestas, deberá presentar carta poder simple, así como original y copia de una identificación oficial.

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en dos etapas, conforme a lo indicado en el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y a los artículos 29, 30, 31, 32, 33 y 34 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

El acto de presentación de las proposiciones y apertura de las propuestas técnicas (primera etapa) se celebrará en la Sala de Juntas de la Superintendencia de Contratos y Servicios ubicada en la planta alta del edificio administrativo que ocupaba el I.M.P., en Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., en el Km. 10 carretera Coatzacoalcos - Villahermosa, Coatzacoalcos, Ver., precisamente a las 10:00 hrs., del 30 de abril de 2003.

Una vez iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, no se permitirá la entrada a ningún licitante, ni que introduzcan documento alguno. Se recomienda la presencia del representante del licitante con 30 minutos de anticipación a la hora establecida.

Previo al acto de presentación de proposiciones y apertura, se verificará que los licitantes hayan realizado el pago de las bases.

En el acto de apertura de propuestas, se abrirá, en primer término, los sobres que contengan las proposiciones de los licitantes que consten por escrito, y posteriormente, los correspondientes a las propuestas recibidas por medios remotos de comunicación electrónica.

En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a la voluntad de la SECODAM o de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., no sea posible abrir los sobres que contengan las propuestas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

La SECODAM podrá verificar en cualquier momento que, durante el lapso de interrupción, no se haya suscitado alguna modificación a las propuestas que obren en poder de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V.

Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V. imprimirá de las propuestas que reciba por medios de comunicación electrónica, únicamente las partes de la oferta técnica determinadas en las bases. De igual manera, imprimirá la carátula del sobre que contiene las ofertas económicas.

En las actas que levante Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., se hará constar las ofertas recibidas, identificando aquéllas que se hayan presentado por medios de comunicación electrónica.

Los licitantes que participen por medios de comunicación electrónica se tendrán por notificados del acta que se levante, cuando ésta se encuentre a su disposición en COMPRANET, por medio del programa informático que




les fue entregado, a más tardar al día hábil siguiente al que se celebre el evento, sin menoscabo de que pueda acudir directamente a las oficinas de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V. a recogerlas.

NO SE ACEPTARÁN PROPOSICIONES PRESENTADAS DESPUÉS DE LA FECHA Y HORA INDICADA.

La apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieran sido desechadas en la primera etapa o en el análisis detallado de las mismas se llevará a cabo a las 10:00 hrs. del 07 de mayo de 2003. en el mismo lugar donde se efectuó la apertura de las propuestas técnicas. Se proseguirá exclusivamente con la apertura en primer término de los sobres de las propuestas económicas que correspondan a las propuestas técnicas calificadas como solventes, desechándose al momento las que hayan omitido la presentación de alguno de los documentos requeridos y posteriormente las correspondientes a las propuestas recibidas por medios remotos de comunicación electrónica. Se dará lectura en voz alta, cuando menos, al importe total de cada propuesta que no se haya desechado, como se establece en el Artículo 37 Fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a la voluntad de la Contraloría o de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V. no sea posible abrir los sobres que contengan las propuestas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

La SECODAM podrá verificar en cualquier momento que, durante el lapso de interrupción, no se haya suscitado alguna modificación a las propuestas que obren en poder de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V.

Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V. imprimirá la totalidad del contenido de las propuestas económicas que reciba por medios de comunicación electrónica.

En las actas que Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V. levante, se hará constar las ofertas recibidas, identificando aquéllas que se hayan presentado por medios de comunicación electrónica.

Los licitantes que participen por medios de comunicación electrónica se tendrán por notificados del acta que se levante, cuando ésta se encuentre a su disposición en COMPRANET, por medio del programa informático que les fue entregado, a más tardar al día hábil siguiente al que se celebre el evento, sin menoscabo de que pueda acudir directamente a las oficinas de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V. a recogerlas.

El Fallo se dará a conocer por escrito en un plazo que no excederá de 40 días naturales contados a partir de la fecha de apertura de propuestas técnicas; en los términos de los Artículos 37 y 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Cuando por circunstancias imprevisibles Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., se encuentre imposibilitado para dictar el Fallo en la fecha prevista, podrá diferir éste hasta por 20 días naturales. Este acto se llevará a cabo con base en lo indicado en los Artículos 37 y 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Los licitantes que participen por medios remotos de comunicación electrónica se tendrán por notificados del fallo, cuando éste se encuentre a su disposición en la página de COMPRANET, a más tardar al día hábil siguiente al que se declare éste, sin menoscabo de que pueda acudir directamente a las oficinas de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V. a recoger el acta que se hubiere levantado.




DÉCIMA QUINTA.- CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

Para determinar la solvencia de las propuestas, Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., a través de la Superintendencia de Mantenimiento Plantas Químicas, evaluará en su aspecto técnico las propuestas y la Superintendencia de Contratos y Servicios evaluará los aspectos administrativo-legal y económico de las mismas, conforme a los artículos 36 y 37 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, tomando el siguiente criterio para los aspectos:

I. Administrativo legal:

1. Que el objeto social de las personas morales, o la actividad preponderante de las personas físicas participantes sean congruentes con el objeto de los trabajos que se contratarán.

2. Que el capital contable acreditado sea igual o superior al solicitado.

3. Que los estados financieros y las razones financieras reflejen la solvencia económica del licitante, para lo cual el capital neto de trabajo debe ser suficiente para el financiamiento de los trabajos, que refleje la capacidad de pagar sus obligaciones, el grado de dependencia de endeudamiento y la rentabilidad de la empresa. Para lo cual deberán satisfacer los siguientes parámetros:

a) Capital neto de trabajo = ( ≥ 1.5 )b) Razón de liquidez = ( ≥ 1.5 )c) Prueba ácida = ( ≥ 1.0 )d) Apalancamiento = ( ≤ 1.0 )

4. Que entre los licitantes, no figuren socios o asociados comunes.

5. Que la persona que firma las propuestas, acredite su personalidad mediante la forma PT-01A o PT-01B, según corresponda.

6. En caso de presentar una propuesta conjunta, que el convenio privado de asociación cumpla con los requisitos de las bases de licitación, y que presenten la documentación legal de cada una de las personas que presenten la propuesta conjunta.

II. Técnica

1. Que cumpla con los requisitos señalados en las bases de la licitación y que cada documento contenga toda la información solicitada.

2. Que los análisis técnicos de conceptos (forma PT-02) contengan: los materiales y/o equipos de instalación permanente con sus cantidades aplicadas por unidad de medida, considerando los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos correspondientes; la mano de obra sea de la especialidad requerida para la ejecución de los trabajos, con la cantidad y rendimiento dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo al procedimiento constructivo y los programas de ejecución y de mano de obra; y la maquinaria y equipo de construcción sea el adecuado, necesario y suficiente, con las cantidades y rendimientos acordes con la capacidad y características de la maquinaria y equipos considerados como nuevos.

3. Que las características, especificaciones, la calidad y la cantidad de los materiales y de los equipos de instalación permanente que sean suministrados por el licitante, sean de las requeridas por Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V. (forma PT-03).




4. Que la mano de obra propuesta (forma PT-04) corresponda con las características, complejidad y magnitud de los trabajos.

5. Que la maquinaria y equipos de construcción sea la adecuada, necesaria y suficiente, propia o arrendada, para la ejecución de los trabajos (formas PT-05 y PT-07).

6. Que la planeación integral (forma PT-08) propuesta por el licitante sea congruente con las características, magnitud y complejidad de los trabajos, que el procedimiento constructivo sea aceptable porque demuestra conocimiento, capacidad y experiencia para la correcta ejecución de los trabajos, así mismo que sea congruente con los programas de ejecución e insumos.

7. Que los programas de ejecución y de insumos correspondan al plazo establecido, sean congruentes entre sí y sean factibles de realizar con los recursos propuestos, de acuerdo con las cantidades y los rendimientos propuestos en las formas PT-02, considerando para su elaboración: el plazo solicitado, la fecha probable de inicio, así como las características, secuencia y especificaciones de los trabajos (formas PT-09, PT-10, PT-11, PT-12 y PT-13).

8. Que el licitante y sus profesionales técnicos que se encargaran de la dirección de los trabajos acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras similares a las que son objeto de la presente licitación, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria y en este documento.

9. Que todos los documentos de la propuesta sean congruentes entre sí.

III. Económica

1. Que cumplan con los requisitos señalados en las bases de la licitación y que cada documento contenga toda la información solicitada.

2. Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado de la región.

3. Que el Anexo "C" contenga la información requerida, consignando en todos y cada uno de los conceptos que lo integran el importe del precio unitario, anotados con número y letra.

4. Que en los análisis de precios unitarios (PE-01) se desglosen los costos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo propuestos, y que sus precios sean acordes con las condiciones vigentes en la región, los cuales para su integración deberán ajustarse a lo previsto en el capítulo sexto del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Así mismo que los insumos que lo integran y sus cantidades coincidan con los señalados en la forma PT-02 de la propuesta técnica.

5. Que los costos de materiales y equipo de instalación permanente (forma PE-02); de la mano de obra (forma PE-03); y de maquinaria y equipo de construcción (forma PE-04) sean congruentes con los señalados en los análisis de precios unitarios.




6. Que el análisis, cálculo e integración de factor de salario real (forma PE-05) se encuentre debidamente estructurado, de acuerdo al artículo 160 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, e incluya las prestaciones que se señalan en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley del Seguro Social y en la Ley del Instituto del Fondo Nacional e la Vivienda para los Trabajadores.

7. Que los análisis, cálculo e integración de los costos horarios de maquinaria y equipo de construcción (forma PE-06) se ajusten a lo previsto en los artículos 163 a 179 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

8. Que el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos (forma PE-07) se valorice y desglose en lo correspondiente a la administración de oficinas centrales, de la obra, así mismo que incluyan los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico-administrativo y demás cargos de naturaleza análoga, evitando incluir algún cargo que deba aplicarse como costo directo dentro del análisis de precio unitario.

9. Que el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento (forma PE-08) esté calculado de acuerdo a lo establecido en los artículos 37 fracción V y 183 a 187 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, se apegue a los períodos y montos del programa de ejecución (Anexo "D") donde se observe la calendarización de ingresos y egresos, así como que se hayan considerado los anticipos que en su caso se otorguen y que la tasa de interés esté referida a un indicador económico, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato.

10.Que los cargos adicionales se apliquen correctamente:

a) El cargo por inspección y vigilancia que efectúa la Secretaria de Contraloría y Desarrollo Administrativo se debe aplicar sobre el importe total de los precios unitarios.

b) El cargo por concepto del Impuesto sobre Nóminas vigente en el Estado de Veracruz, se debe aplicar sobre los salarios base de cotización de la mano de obra que interviene directamente en la ejecución de los trabajos

11.Que exista congruencia entre los documentos presentados en su propuesta económica con los presentados en su propuesta técnica.

12.En ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes

Únicamente las proposiciones que satisfagan los requisitos anteriores se calificarán como solventes técnica y económicamente.

No será objeto de evaluación aquellos requisitos cuyo incumplimiento por si mismo no afecte la solvencia de las propuestas.

El contrato se adjudicará a quién presente la propuesta solvente técnica y económicamente y cuyo precio sea el mas bajo.

DÉCIMA SEXTA.- INDICACIÓN DE NO NEGOCIACIÓN.

Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., notifica que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.




DÉCIMA SÉPTIMA.- CAUSALES DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS

A. DURANTE LOS ACTOS DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SE CONSTATARÁ CUANTITATIVAMENTE QUE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITANTES CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN, LA OMISIÓN DE ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, ES MOTIVO SUFICIENTE PARA DESECHAR LA PROPUESTA.

B. DURANTE LA REVISIÓN DETALLADA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, TOMANDO COMO BASE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. PETROQUÍMICA CANGREJERA, S.A. DE C.V., DESECHARÁ LAS PROPUESTAS QUE SE ENCUENTREN EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES:

1. LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES.

2. LA CONSIGNACIÓN DE DATOS SOBRE COSTOS, PRECIOS O MONTOS EN ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

3. AQUELLAS PROPUESTAS QUE PRESENTEN CUALESQUIERA DE LOS SIGUIENTES CASOS Y COMO CONSECUENCIA DE ESTOS AFECTE LA SOLVENCIA DE LAS MISMAS:

a) INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, O

b) INCURRIR EN ALGÚN ERROR, O

c) NO CUMPLAN CON ALGUNA DE LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA

4. AQUELLAS PROPOSICIONES QUE EXCEDAN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, O TRABAJOS QUE PETROQUÍMICA CANGREJERA, S.A. DE C.V. ESTABLECE EN LA CLÁUSULA QUINTA DE ESTAS ESPECIFICACIONES, O

5. LA COMPROBACIÓN DE QUE:

a) SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

b) ALGÚN LICITANTE HA ACORDADO CON OTRO U OTROS ELEVAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS, O

c) CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS LICITANTES.

DÉCIMA OCTAVA.- GARANTÍAS Y SEGUROS.

A. Para la aplicación de las garantías se estará de acuerdo a lo que se establece en la cláusula correspondiente del modelo de contrato, así como a los modelos de fianzas (Texto 1, Texto 3) y carta de crédito standby (Texto 12) de la Normatividad Institucional de la Gerencia de Riesgos y el Documento 14




referente a los Textos de Seguro de Responsabilidad Civil para Proveedores y/o Contratistas de Petróleos Mexicanos que se incluyen en estas bases de licitación.

B. El licitante al que se le adjudique el contrato deberá entregar una póliza de seguro de conformidad con la cláusula correspondiente del modelo de contrato, misma que será expedida para cubrir los riesgos por responsabilidad civil y los daños y perjuicios a PETROQUÍMICA y/o terceros en sus personas y/o bienes con límite de responsabilidad hasta por la cantidad de $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) y con el mismo límite para cada accidente.

En caso de que el licitante al que se adjudique el contrato ya cuente con su seguro de responsabilidad civil antes de la formalización del contrato, deberá presentar endoso, donde se designa que para el contrato celebrado entre Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., y el contratista, se tendrá como tercero y beneficiario preferente a Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., trabajadores y derechohabientes y tendrá una vigencia hasta el termino del contrato, debiendo contar con reinstalación automática de la suma asegurada; en caso de requerirse una cobertura adicional a la responsabilidad general, el contratista igualmente presentará endoso que así lo manifieste.

Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., se libera de los daños y perjuicios a personas o a los bienes que serán utilizados por el contratista en el desarrollo de los trabajos, objeto de la presente licitación.

Las coberturas que deberá amparar la póliza serán las que se indican a continuación con asterisco (*): Responsabilidad civil general Responsabilidad civil contaminación Responsabilidad civil explosivos Responsabilidad civil carga y descarga Responsabilidad civil instalaciones subterráneas Responsabilidad civil trabajos de soldadura Responsabilidad civil demolición Responsabilidad civil maquinas de trabajo Responsabilidad civil apuntalamiento

El seguro que se solicita es para disminuir el impacto que tendría el contratista en su patrimonio el resarcimiento del daño causado, por lo cual el monto mínimo del seguro, en ningún caso significará liberación de responsabilidad del contratista sino que estará obligado hasta por la totalidad de las responsabilidades que le pudieran surgir, siempre y cuando los daños sean causados por el contratista o afiliados. Por lo cual podrán otorgar un seguro con el límite que consideren pertinente, siempre y cuando sea superior al requerido por Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V.

DÉCIMA NOVENA.- FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

El licitante seleccionado deberá firmar el contrato dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique la adjudicación del mismo y entregar la póliza de fianza de garantía de cumplimiento de dicho contrato dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la comunicación del fallo de adjudicación.El licitante a quien se le adjudique el contrato deberá acudir a firmarlo dentro del plazo señalado anteriormente a la Superintendencia de Contratos y Servicios, ubicada en la planta alta del edificio administrativo que ocupaba el I.M.P. en Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V.

El licitante que no firme el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos del Artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.




El licitante a quien se adjudique el contrato deberá entregar dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de notificación del fallo, para su cotejo, original o copia certificada, acompañada de copia simple de los documentos siguientes:

1. Acta constitutiva de la empresa y modificaciones a la misma para personas morales. Para personas físicas, acta de nacimiento o carta de naturalización en su caso e identificación oficial.

2. Registro Federal de Contribuyentes.

3. Manifestación escrita de pertenecer o no a alguna Cámara.

4. Comprobante de domicilio fiscal.

5. Poderes notariales de los representantes legales para actos de administración o para suscribir contratos, e identificaciones correspondientes.

En el caso de propuestas conjuntas deberá entregarse la documentación legal del representante y cada uno de los integrantes del grupo de personas.

Así mismo, deberá entregar dentro de los quince días naturales siguientes a la emisión del fallo, según el caso:

1. Los análisis de precios unitarios que complementen la totalidad de los conceptos que integran el anexo "C" de estas bases de licitación.

2. De la misma manera de acuerdo a la Fracción X del Artículo 27 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, deberá presentar un programa de ejecución de los trabajos, que complemente el presentado en su propuesta, que considere todos y cada uno de los conceptos que integran la propuesta, utilizando redes de actividades con ruta crítica y diagrama de barras, consignando por períodos de acuerdo al programa de cierre de estimaciones y erogaciones del ejercicio correspondiente las cantidades por ejecutar e importes correspondientes, apegados a la vigencia del contrato, dicho programa deberá ser conciliado y aprobado por la residencia de obra de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V.

3. Deberán presentar una declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de estar al corriente con lo establecido en el Articulo 32-D del Código Fiscal de la Federación, misma que deberá ser presentada en los términos de la regla 2.1.12 del Capitulo 2.1 “Disposiciones Generales” del Código Fiscal de la Federación de la Miscelánea Fiscal para 2002, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo del 2002, así como también a lo indicado en el numeral 4 del Procedimiento que deberá observarse en la contratación de adquisiciones, arrendamientos, obra pública y servicios en lo relativo a la acreditación de los proveedores y contratistas de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 1999.

VIGÉSIMA.- ANTICIPOS.

Se otorgará un anticipo de hasta un 0% (Cero por ciento) de la asignación presupuestal aprobada al contrato en el PRESENTE ejercicio, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicie los trabajos; así como para la compra y/o producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos.




El importe del anticipo se pondrá a disposición del contratista dentro de los quince días de la entrega de la garantía prevista en el Artículo 48, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

La amortización de los anticipos se efectuará proporcionalmente al porcentaje de anticipo otorgado, con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen debiéndose liquidar el saldo faltante por amortizar en la estimación final.

VIGÉSIMA PRIMERA.- NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.

El contratista deberá cumplir las "Disposiciones en materia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental que deben cumplir los contratistas, proveedores y adjudicatarios en Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V. ", que forman parte integrante de estas bases de licitación y del contrato que se adjudique.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- ELABORACIÓN DE ESTIMACIONES.

Las estimaciones se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes de conformidad con el programa de cierre de estimaciones y erogaciones que establezca Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., y que forma parte de las bases de licitación. Las estimaciones por los trabajos ejecutados se pagarán dentro de un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que las hubiere autorizado el residente de obra.

Las cantidades de trabajo presentadas en las estimaciones deberán corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas pactados en el contrato.El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V. tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

VIGÉSIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS.

Cuando a partir de la presentación de las propuestas, ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado en el contrato de acuerdo con lo establecido en el Articulo 57 Fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y a los procedimientos a que se refiere el Artículo 58 de la misma Ley.

Para cumplir con lo anterior el contratista deberá solicitarlo por escrito de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 y 148 a 152 del Reglamento de la Ley de Obras públicas y Servicios relacionados con las mismas.

VIGÉSIMA CUARTA.- ORIGEN DE LOS FONDOS.

Los fondos para realizar los trabajos motivo de esta licitación, son propios de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., con cargo a la Partida Presupuestal No. 436-Q-3019 y Proyecto No. QP-026-121 habiendo sido




autorizada la inversión correspondiente en el oficio No. SPP-0097/2003 de la Subdirección de Programación y Presupuestación del 19 de febrero de 2003.

VIGÉSIMA QUINTA.- PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL

El porcentaje de contenido nacional que deberán cumplir los licitantes en mano de obra, materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente que serán instalados en la ejecución de los trabajos no será menor al 50% (Cincuenta por ciento) de los utilizados en la ejecución de los trabajos.

VIGÉSIMA SEXTA.- MARCO NORMATIVO.

Toda la documentación contenida en las propuestas presentadas por los licitantes deberá apegarse a lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, a su Reglamento, así como a las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, que estén vigentes y que no se opongan a la mencionada Ley y su Reglamento.

VIGÉSIMA SEPTIMA.- DERECHOS RESULTADO DE LA OBRA.

Los derechos de autor u otros derechos exclusivos que resulten de la ejecución de la obra objeto de la presentes bases, invariablemente se constituirán a favor de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V.

VIGÉSIMA OCTAVA.- INCONFORMIDADES

Las personas interesadas podrán inconformarse ante la Contraloría Interna en Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., cita en el edificio ex-taller de tubería del I.M.P.; en la carretera a Villahermosa km. 10, Coatzacoalcos, Ver., por cualquier acto del procedimiento de contratación que contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en los términos de los artículos 83 y 84 de dicha Ley; así también podrán optar por presentar sus inconformidades a través de medios remotos de comunicación electrónica, de conformidad al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2000.

Los licitantes podrán optar por presentar sus inconformidades, a través de medios remotos de comunicación electrónica, que para tal efecto determine la SECODAM.

Los participantes que opten por presentar sus inconformidades por medios electrónicos, deberán previamente haber certificado sus medios de identificación electrónica en la SECODAM y obtenido el programa informático para ello.

En las inconformidades presentadas por medios de comunicación electrónica, no será necesario que el licitante acredite su personalidad. Tampoco será requisito indispensable que el licitante acompañe la documentación que sustenta los actos del procedimiento de contratación aducidos como irregulares, cuando ésta obre en poder de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., bastando para ello en la inconformidad que promueva relacionar dicha documentación con cada uno de los hechos que pretenda acreditar.




En el supuesto de que la documentación mencionada no se encuentre en los archivos de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., el el licitante deberá remitirla por mensajería o correo certificado dentro del término de presentación de las inconformidades que establece Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMA NOVENA.- DISPOSICIONES A LAS QUE SE SUJETARÁN LOS LICITANTES QUE OPTEN POR PARTICIPAR A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA

1. DE LA CERTIFICACIÓN DE MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA.

Los licitantes que a su elección opten por participar en la presente licitación pública, a través de medios remotos de comunicación electrónica, deberán acudir a las oficinas de la SECODAM, con el propósito de que obtengan la certificación del medio de identificación electrónica, para lo cual exhibirán, entre otra documentación, la siguiente:

a) Personas físicas: acta de nacimiento, identificación oficial con fotografía y cédula del Registro Federal de Contribuyentes; en caso de que el trámite lo realice a través de algún apoderado, adicionalmente, el documento con el que se acredite el otorgamiento de dicha representación, así como la identificación oficial con fotografía y cédula del Registro Federal de Contribuyentes del apoderado.

b) Personas morales: testimonios de las escrituras públicas con las que se acredite su existencia legal, incluidas sus reformas, así como las facultades de su apoderado; identificación oficial con fotografía de dicho representante, y cédula del Registro Federal de Contribuyentes del apoderado y de la persona moral.

Tratándose de personas de nacionalidad extranjera, éstas deberán exhibir documentación equivalente a la aludida en los incisos de esta disposición, debidamente apostillada o certificada por el consulado mexicano en el país de que se trate, según corresponda.

Recibida la documentación de referencia, la SECODAM dentro de un plazo máximo de 72 horas contadas a partir de su recepción verificará si el interesado cubre las condiciones requeridas. De resultar procedente el interesado firmará su inscripción a COMPRANET, documento mediante el cual quedará obligado a sujetarse a los términos y condiciones previstos en este Acuerdo, y en el mismo acto “La SECODAM” le hará entrega del programa informático con su manual del usuario, así como del certificado digital que, como medio de identificación electrónica, deberá utilizar en sustitución de la firma autógrafa para enviar sus propuestas en las licitaciones públicas que admitan esta vía de participación.

El uso del certificado digital por parte de los interesados, tendrá una vigencia de un año contado a partir de su entrega, lapso durante el cual podrán, a su elección, participar por medios remotos de comunicación electrónica en las licitaciones públicas cuyas convocatorias y bases así lo establezcan en forma expresa.

Para renovar el uso del certificado bastará que los interesados entreguen a “La SECODAM” un escrito firmado en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que la documentación exhibida para su inscripción no ha sufrido modificación alguna, por lo que respecta al acreditamiento de su personalidad y, en su caso, al de su existencia legal y al de las facultades de su representante.

2. DE LAS DISPOSICIONES A LAS QUE SE SUJETARAN LOS LICITANTES QUE OPTEN POR PARTICIPAR EN LICITACIONES PUBLICAS, A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA.




a) Los Licitantes que participen en esta licitación reconocerán como propia y auténtica la información que por medios remotos de comunicación electrónica envíen a través de COMPRANET, y que a su vez, se distinga por el medio de identificación electrónica que les certifique la SECODAM. En dicha información quedarán comprendidas las propuestas técnica y económica; la documentación distinta a éstas, y las manifestaciones bajo protesta de decir verdad solicitadas en las presentes bases.

b) Los licitantes que participen en esta licitación notificarán oportunamente a la SECODAM, bajo su responsabilidad, respecto de cualquier modificación o revocación de las facultades otorgadas a su apoderado o representante al que le haya sido entregado un certificado digital.

c) Los licitantes que participen en esta licitación aceptarán que el uso de su certificado digital por persona distinta a la autorizada, quedará bajo su exclusiva responsabilidad.

d) Los licitantes que participen en esta licitación admitirán que se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación requerida en estas bases, cuando los sobres en los que se contenga dicha información contengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

e) Los licitantes que participen en esta licitación aceptarán que se tendrán por notificados del fallo y de las actas que se levanten con motivo de la celebración de la presente licitación pública, cuando éstos se encuentren a su disposición a través de COMPRANET.

f) Los licitantes que participen en esta licitación consentirán que será motivo de que la SECODAM invalide su certificado digital, cuando haga mal uso de la red privada de comunicaciones de COMPRANET

g) Los licitantes que participen en esta licitación renunciarán, tratándose de personas extranjeras, a invocar la protección de su gobierno, en caso de que se suscite alguna controversia relacionada con el uso de COMPRANET, y aceptarán someterse a la jurisdicción de los tribunales federales competentes

TRIGÉSIMA.- ASISTENCIA A LOS ACTOS PÚBLICOS DE LA LICITACIÓN

Las Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras Asociaciones no gubernamentales podrán asistir a los actos públicos de la licitación, así como cualquier persona física, que sin haber adquirido bases, manifiesten su interés de estar presentes en los mismos, bajo la condición de que en ambos casos, deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- INTEGRACIÓN DE PEMEX PETROQUÍMICA

En el supuesto de que durante la vigencia del contrato que se derive de la licitación, se extinga la personalidad jurídica de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., mediante cualquier proceso, sea este de disolución, fusión o incorporación a Pemex Petroquímica, el contratista, acepta que sea Pemex Petroquímica quien subrogue a Petroquimica Cangrejera S.A. de C.V., en los derechos y obligaciones que la misma ha asumido en el presente contrato.

Coatzacoalcos, Ver., a 15 de abril de 2003


SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZASCOORDINACION DE RECURSOS MATERIALES Y CONTRATOS


MODELO DE CONTRATO

Contrato No. _________________ LICITACION No. 18-580-002-010-03CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA No. : _______________________________________IMPORTE DEL CONTRATO : $ _____________________________________

DESCRIPCION : _______________________________________ LUGAR : PETROQUIMICA CANGREJERA, S. A. DE C. V.

PARTIDA PRESUPUESTAL : _______________ No. DE PROYECTO : __________________

Contrato de Obra Pública sobre la base de Precios Unitarios, que celebran, por una parte PETROQUIMICA CANGREJERA, S. A. DE C. V., a la que en este documento se denominará PETROQUIMICA representada por el SR. _____________________________, en su carácter de ______________________________________ y por la otra, __________________, a quien se le denominará el CONTRATISTA representado por el __________________-____, en su carácter de _______________________, de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

D E C L A R A C I O N E SI.- PETROQUIMICA declara que:

I.1.- Es una sociedad Anónima de Capital Variable Empresa de participación estatal mayoritaria, filial de Pemex Petroquímica, Constituida el 26 de Febrero de 1997, mediante Escritura No. 267,761, ante la fe del Notario Público No. 10 del Distrito Federal, Lic. TOMAS LOZANO MOLINA, modificada en Escritura No. 268,081 de fecha 21 de Abril de 1997, tirada en la Notaria No. 207, Lic. GEORGINA SCHILA OLIVERA GONZALEZ, del Distrito Federal y nuevamente modificada mediante Instrumento Público No. 7694 de fecha 26 de diciembre del año 2000 tirada ante la Fe del Notario Público No. 14 de esta ciudad, Lic. Enrique de Jesús Aguilar Urcelay, inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 37 a fojas 204 a 231 del Libro I, Tomo I, con fecha 24 de enero de 2001.

I.2.- El SR. _________________________________, interviene en la firma del presente Contrato en su carácter de _________________________________, personalidad y facultad que acredita de conformidad con el Instrumento Notarial No. ________ de fecha _________________, pasada ante la Fe del Lic_______________________, Notario Público No. ____, de ___________, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, bajo el número _____, fojas _____ a _____, Libro _______ del Comercio, Tomo _____ de fecha ______________________.

I.3.- Señala como su domicilio para fines del presente contrato el: KM. 10 DE LA CARRETERA COATZACOALCOS-VILLAHERMOSA, COATZACOALCOS, VER.

I.4.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó el presupuesto correspondiente a la obra objeto de este contrato y sus anexos, en el Oficio No. _____________ de fecha _____________________, las erogaciones correspondientes se harán con cargo a la partida presupuestal No. ____________ y proyecto No. ____________________.

I.5.- El procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación de la obra objeto de este contrato fue mediante: ________________ No. _____________ PUBLICADA EL DIA ____________ Y LICITACION No. _________________, CELEBRADA EL DIA _________________ DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS ________________ DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

REV-7 10-09-01

Hoja 1 de 16


SUPERINTENDENCIA DE CONTRATOS Y SERVICIOSMODELO DE CONTRATO DE OBRA

LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03.

Contrato No. : _____________________

II.- El CONTRATISTA declara que:

II.1.- Acredita la existencia de la Sociedad con la Escritura Constitutiva No. _______________ de fecha _______________ otorgada ante la Fe del Notario Publico No. _______________, _______________ de la ciudad de ___________________, inscrita ante Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de ____________________________ bajo el Número ________________ de fojas_____ a _____ del Libro___ del Comercio, Tomo _______ con fecha__________.

II.2.- El representante acredita su personalidad como ________________-, de dicha Sociedad, mediante el testimonio de la escritura pública No. ___________________ de fecha ______________________-, otorgada ante la Fe del Notario Publico No. _________________-, __________________ de la ciudad de ________________________ , inscrita ante Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de ____________________________ bajo el Número ________________ de fojas_____ a _____ del Libro___ del Comercio, Tomo _______ con fecha__________, misma que no ha sido modificada ni revocada.

II.3.- Declara ser Mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como Mexicano por cuanto este contrato se refiere y no invocar la protección de ningún Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

II.4.- Señala como su domicilio para los fines del presente contrato, _______________, _____________________, de la ciudad de ____________________.

II.5.- Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato y dispone de la organización y elementos suficientes para ello.

II.6.- Conoce plenamente el contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, las normas de construcción vigentes en PETROQUIMICA y el proyecto; así como las especificaciones generales y particulares de construcción, el programa de ejecución de los trabajos, los montos mensuales de obra derivados del mismo y el documento en que se consignan los precios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato.

II.7.- Conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos y sus condiciones ambientales objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

II.8.- Conoce y ha capacitado a sus trabajadores sobre el contenido y alcance de los Reglamentos de Seguridad e Higiene tanto los emitidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social así como los de Petróleos Mexicanos, los cuales se tienen por reproducidos.

II.9.- (EN CASO DE QUE APLIQUE):De conformidad con el artículo 36, segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en la licitación No._________________ se presentó conjuntamente la proposición con otra (s) persona (s), sin constituir una nueva sociedad, a través de un convenio privado de asociación en participación entre “___________” y “___________” donde se constituyen como obligadas solidarias, avalistas y fiadoras mancomunadas recíprocas; formalizando las responsabilidades y obligaciones ante PETROQUIMICA en donde “_____________” fungirá como representante común del convenio; como se indica en la proposición, se establece con precisión a satisfacción de PETROQUÍMICA, las partes de los trabajos a que cada persona física o moral se obliga a realizar. Con base en el artículo 50 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, el presente contrato se firma por cada uno de los representantes de las personas que presentaron conjuntamente la proposición, conforme al convenio privado de asociación.

REV-7 10-09-01

Hoja 2 de 16



LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

Contrato No. : _____________________

III.- Las partes declaran que:

III.1.-

III.2.-

III.3

Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebración del presente contrato.

El presente contrato se celebra con la libre y espontanea voluntad de ambas partes por lo que no existe vicio alguno del consentimiento que pueda provocar su invalidez.

Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y demás disposiciones legales que rigen la contratación, ejecución y cumplimiento de los contratos de Obras Públicas, las que se tienen por reproducidas formando parte integrante de este contrato.

Expuesto lo anterior las partes están de acuerdo en someterse a las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- PETROQUIMICA encomienda al CONTRATISTA y éste se obliga a realizar para él hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción, especificaciones generales y particulares de construcción, proyectos, catálogos de conceptos de trabajo, precios, programas, presupuesto y demás documentación presentada en sus propuestas técnica y económica, que forman parte integrante de este contrato, una obra consistente en: _________________________.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es de $ __________________ LETRA __________________, la erogación para el presente ejercicio es de $ ___________________- LETRA ___________________________, y para el ejercicio subsecuente es de: $ ___________________________ LETRA _____________________________________________________

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- El CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el ______________________-, a partir del cual se contará un plazo de ____________________ días naturales para su ejecución y a concluirlas a mas tardar el día _______________________, de conformidad con el programa que se detalla en el ANEXO "D" que forma parte integrante de este contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE LOS INMUEBLES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS.- PETROQUIMICA se obliga a tener oportunamente la disponibilidad de los inmuebles en que deberán ejecutarse los trabajos materia de este contrato; salvo causas ajenas a la Institución, la entrega deberá constar por escrito.

QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- PETROQUIMICA tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por el CONTRATISTA de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual PETROQUIMICA comparará periódicamente el avance de los trabajos. Si como consecuencia de dicha comparación, el avance de los trabajos es menor que lo que debió realizarse, PETROQUIMICA, en su caso, procederá a aplicar una pena económica convencional equivalente al 2% (DOS POR CIENTO) mensual de la diferencia de los importes de los trabajos que debieron realizarse menos el de los realmente ejecutados. Esta pena operará como retención en el pago de estimaciones, mismas que el CONTRATISTA podrá recuperar en las estimaciones subsecuentes, si regulariza los tiempos de atraso señalados dentro del programa de ejecución pactado.

Si al llegarse la fecha de terminación de los trabajos existen atrasos en los mismos, imputables al CONTRATISTA, PETROQUIMICA considerará como penas definitivas a cargo del CONTRATISTA y a favor de

REV-7 10-09-01

Hoja 3 de 16



LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

Contrato No. : _____________________

PETROQUIMICA las que correspondan a la aplicación del porcentaje mencionado en el párrafo anterior sobre la diferencia de los importes de los trabajos que debieron realizarse menos el de los realmente ejecutados, las que en ningún caso podrán ser superiores en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento. Esta cantidad se aplicará en beneficio de PETROQUIMICA, a título de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. Si el CONTRATISTA no concluye los trabajos en la fecha señalada en el Programa, también como pena convencional estará obligado a pagar a PETROQUIMICA la aplicación de penas que por el incumplimiento del contrato ocasione, o bien, los daños y perjuicios derivados del incumplimiento del mismo, la que resulte mayor.En cualquier caso PETROQUIMICA no efectuará ningún pago parcial por trabajos realizados posterior a la fecha de terminación contratada, hasta la terminación de los trabajos al 100 % (CIEN POR CIENTO).En caso de que se apliquen las penas, deberá cubrir a PETROQUIMICA por cada día de atraso, y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos, una cantidad igual al 0.5% (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) del importe de los trabajos que no se hayan realizado a la fecha de la terminación señalada en el Programa.Las penas señaladas son independientes de las que se convengan para asegurar el interés de PETROQUÍMICA, respecto de las obligaciones contenidas en el presente contrato y será sin perjuicio de la facultad de PETROQUÍMICA para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable al CONTRATISTA ya que, en tal evento, de común acuerdo se harán al programa las modificaciones que procedan.Las penas convencionales en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

SEXTA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- El CONTRATISTA acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las siguientes deducciones:a) El 0.002 (DOS AL MILLAR) del monto de los trabajos contratados, que se destinará al Instituto de

Capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y que PETROQUIMICA entregará a la Institución antes mencionada (esta deducción se aplicará únicamente a los contratistas que estén afiliados a dicha cámara).

b) El 0.005 (CINCO AL MILLAR) del monto de los trabajos contratados, que se destinará a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo por concepto de derechos por el servicio de inspección, vigilancia y control de los trabajos y que PETROQUIMICA entregará a la Tesorería de la Federación (De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos).

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- PETROQUIMICA otorgará al CONTRATISTA un anticipo por el _____________%_ (________POR CIENTO) de la asignación presupuestal aprobada al contrato para el primer ejercicio para que el CONTRATISTA realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.Para garantizar la correcta inversión del anticipo del primer ejercicio, dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, deberá presentar a PETROQUIMICA fianza por el importe del anticipo, otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada a favor de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V.PETROQUIMICA cubrirá al CONTRATISTA el anticipo del primer ejercicio con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y este pago se efectuará dentro de los 15 días naturales posteriores a la entrega en forma satisfactoria de la fianza por el CONTRATISTA.

(EN CASO DE QUE APLIQUE):

REV-7 10-09-01

Hoja 4 de 16



LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

Contrato No. : _____________________

Para el ____________ ejercicio PETROQUIMICA otorgará al CONTRATISTA un anticipo por el ___________%_ ( ______POR CIENTO) de la asignación presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio correspondiente.

En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá hacerse dentro de los tres meses siguientes al inicio de cada ejercicio, y este pago se efectuará dentro de los 15 días naturales posteriores a la entrega de la garantía correspondiente, la cual se deberá entregar dentro de los 15 días naturales contados a partir de que PETROQUIMICA notifique por escrito al CONTRATISTA el monto que se otorgará, conforme a la inversión autorizada al contrato para el ejercicio de que se trate.La o las fianzas otorgadas para garantizar la correcta inversión del o los anticipos se cancelarán cuando el CONTRATISTA haya amortizado el importe de los mismos, previa conformidad de PETROQUIMICA que notificará por escrito a la Institución Afianzadora para cancelación y dar el conocimiento en términos de Ley a la Tesorería que le corresponda.La amortización del o los anticipos otorgados, deberá efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final por obra ejecutada. En caso de rescisión del contrato la fianza que previamente otorgue el CONTRATISTA responde de la cantidad insoluta del anticipo, misma que deberá reintegrarse en un plazo no mayor de 10 días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la determinación de dar por rescindido el contrato.En caso de que el CONTRATISTA no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado, cubrirá los cargos que resulten conforme con lo indicado en el Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

OCTAVA.- GARANTIAS.- Con el fin de garantizar debidamente el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas en este contrato ________________________, se obliga, a presentar ante y a favor de PETROQUIMICA, las siguientes fianzas, las cuales deberán ser expedidas por compañía afianzadora legalmente constituida y autorizada de conformidad a la legislación vigente, consintiendo asimismo, que sólo presentará pólizas que utilicen los textos acordados con las afianzadoras específicamente para PETROQUIMICA como sigue:

DE CUMPLIMIENTO:

El CONTRATISTA a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, deberá presentar a PETROQUIMICA, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo para el caso de obras públicas o servicios relacionados con las mismas, póliza de fianza que se constituirá por el 10% del importe del contrato y será otorgada por institución mexicana debidamente autorizada o carta de crédito standby irrevocable por el 10% del importe del contrato, expedido o confirmada por una institución bancaria autorizada para operar en territorio mexicano a favor de PETROQUIMICA; de no cumplir con dicha entrega, PETROQUIMICA podrá determinar la rescisión administrativa del contrato.

La fianza deberá contener las siguientes obligaciones expresas de la institución que la otorgue:

a) La fianza se otorga atendiendo las estipulaciones contenidas en el contrato y sus anexos y garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato.

b) En caso de que sea prorrogado el plazo señalado para el cumplimiento de obligaciones o se concedan esperas para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, la compañía afianzadora consiente en que la vigencia de la fianza quedará automáticamente prorrogada, en concordancia con las prórrogas o esperas otorgadas hasta en un 25% de la vigencia original del contrato.

c) La fianza garantiza la total ejecución y el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, aún cuando parte de ellas se subcontraten.

d) La fianza garantiza los pagos en exceso más sus intereses correspondientes, que supone que PETROQUIMICA efectúe un pago por error, sin existir obligación alguna para hacerlo.

REV-7 10-09-01

Hoja 5 de 16



LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

Contrato No. : _____________________

e) La compañía afianzadora se obliga liquidar a PETROQUIMICA el 50% del importe garantizado en la fianza en caso de que el CONTRATISTA no entregue la fianza que garantiza los defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

f) La compañía afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecución que elija el beneficiario de entre los establecidos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

g) La Afianzadora se obliga a atender las reclamaciones presentadas por incumplimiento del proveedor cuando sean formuladas dentro del plazo de diez meses contados a partir de su exigibilidad.

h) La afianzadora se obliga a pagar hasta el 100% del importe garantizado en caso de incumplimiento parcial del contrato; por tanto renuncia expresamente el CONTRATISTA a la disminución de sus responsabilidades contractuales en proporción al grado de cumplimiento parcial que se haya obtenido en los trabajos ejecutados.

i) El pago que se obtenga con cargo a la fianza es independiente del que se reclame al fiado por cualquier otro concepto, por tanto la fianza no es excluyente de la exigibilidad que el beneficiario haga valer en contra del fiado por cualquier incumplimiento derivado del contrato que pueda exceder del valor consignado en la póliza.

j) La afianzadora se obliga a abstenerse de oponer como excepción para efectos de pago de esta fianza, la de compensación del crédito que tenga su fiado contra PETROQUIMICA, para lo cual hace expresa renuncia de la opción que le otorga el artículo 2813 del Código Civil para el Distrito Federal, en materia común y para toda la República en materia federal, en la inteligencia de que su fiado ha realizado en el contrato No. _________________- la renuncia expresa al beneficio de compensación en términos de lo que disponen los artículos 2197, en relación con el 2192 fracción I del citado Código Civil.

k) La compañía Afianzadora tendrá un plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha en que se integre la reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito a PETROQUIMICA las razones, causas o motivos de su improcedencia.

l) La Afianzadora se obliga a pagar la fianza independientemente de que su fiado interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial, por lo que el pago no se encontrará supeditado a la resolución respectiva.

El CONTRATISTA manifiesta expresamente su voluntad de que en caso de que existan créditos a su favor contra PETROQUIMICA, en este acto se desiste del derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que derivan de este contrato, se hagan efectivas las garantías otorgadas, así como cualquier otro saldo a favor del Organismo.

El CONTRATISTA acepta expresamente que la fianza expedida para garantizar el cumplimiento se pagará independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.

DE LOS ANTICIPOS:

Para garantizar la debida, correcta, total inversión, aplicación, amortización, deducción y devolución del o de los anticipos, el CONTRATISTA a más tardar en la fecha de firma del contrato, deberá presentar a favor y a disposición de PETROQUIMICA fianza otorgada por institución mexicana debidamente autorizada, por el importe del o de los anticipos, dicha fianza responderá también de los intereses que en su caso se generen.


a) La fianza garantiza la debida, correcta y total inversión, aplicación, amortización, deducción y devolución del anticipo por la suma de $ _________________ LETRA ______________________________ lo cual deberá realizar el CONTRATISTA en el plazo pactado para la ejecución de los trabajos.

REV-7 10-09-01

Hoja 6 de 16



LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

Contrato No. : _____________________

b) La fianza continuará garantizando el contrato cuando se otorguen al fiado prórrogas o esperas y quedará automáticamente prorrogada en concordancia con el nuevo plazo que se otorgue.

c) La fianza garantiza la devolución total o parcial del anticipo recibido, si el propio fiado no lo invierte, aplica o amortiza total o parcialmente en el plazo y para el objeto establecido en el contrato.

d) La fianza garantiza la devolución total o parcial del anticipo recibido y no amortizado incluyendo los intereses correspondientes, según lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas sin importar el motivo por el cual dicho anticipo no haya sido amortizado y/o devuelto e independientemente de que se hayan aplicado otras penas convencionales.

e) La afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecución que elija el beneficiario de entre los establecidos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y se obliga a atender reclamaciones por incumplimiento del CONTRATISTA, cuando sean formuladas dentro del plazo de diez meses contados a partir del vencimiento del término pactado en el contrato para el cumplimiento del CONTRATISTA.

f) La compañía afianzadora tendrá un plazo hasta de 30 días naturales contados a partir de la fecha en que se integre la reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito a PETROQUIMICA las razones, causas o motivos de su improcedencia.

g) La afianzadora se obliga a pagar la presente fianza independientemente de que el CONTRATISTA interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial, por lo que el pago no se encontrará supeditado a la resolución respectiva.

h) La afianzadora se obliga a abstenerse de oponer como excepción para efectos de pago de esta fianza, la de compensación del crédito que tenga su fiado contra PETROQUIMICA, para lo cual hace expresa renuncia de la opción que le otorga el artículo 2813 del Código Civil para el Distrito Federal, en materia común y para toda la República en materia federal, en la inteligencia de que su fiado ha realizado en el contrato No._____________ la renuncia expresa al beneficio de compensación en términos de lo que disponen los artículos 2197, en relación con el 2192 fracción I del citado Código Civil.

El CONTRATISTA acepta expresamente que la fianza expedida para garantizar el anticipo se pagará independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.

El CONTRATISTA manifiesta expresamente su voluntad de que en caso de que existan créditos a su favor contra PETROQUIMICA, en este acto se desiste del derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que derivan de este contrato, se hagan efectivas al 100% las garantías otorgadas, así como cualquier otro saldo a favor del Organismo.

Para el caso de ampliación o diferimiento del plazo que exceda de lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista se obliga a presentar en la fecha que se establecerá en el convenio de modificación del plazo, las anuencias y endosos de la afianzadora que haya expedido la póliza de fianza de garantía, debiendo contener el documento modificatorio de la póliza en cuestión, la estipulación de que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada originalmente.

DE CALIDAD:

El CONTRATISTA a fin de garantizar los defectos, vicios ocultos , la calidad de las obras y/o los servicios prestados, así como de cualquier otra responsabilidad, deberá presentar a PETROQUIMICA, previamente a la recepción de los trabajos, póliza de fianza que se constituirá por el 10% del importe ejercido del contrato y será otorgada por institución mexicana debidamente autorizada y a favor de PETROQUIMICA o carta de crédito standby irrevocable por el equivalente al 5% del monto total ejercido de los trabajos, o bien aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% del mismo monto en fideicomisos especialmente constituido para ello.


REV-7 10-09-01

Hoja 7 de 16



LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

Contrato No. : _____________________

a) La fianza se otorga atendiendo las estipulaciones contenidas en el contrato y sus anexos y responde de los defectos, vicios ocultos y de la calidad de los trabajos o servicios ejecutados, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el fiado en términos de las obligaciones derivadas del contrato.

b) La fianza garantiza la calidad de los materiales y de la mano de obra utilizados para la ejecución de las obras y/o servicios, aún cuando se hubieren subcontratado, acorde con los términos, condiciones y especificaciones establecidos en el contrato garantizado y responde de los defectos que resultaren de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que se realice la entrega-recepción de la obra contratada y/o servicios prestados. La vigencia de la fianza será por los doce meses antes indicados.

c) La compañía afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecución que elija el beneficiario de entre los establecidos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

d) La afianzadora se obliga a atender las reclamaciones presentadas por el beneficiario cuando sean formuladas dentro del plazo de seis meses contados a partir de que se haga exigible la obligación garantizada, que representa la cuantificación de la reparación efectuada o por efectuar de los vicios, defectos o mal funcionamiento resultantes, o de la responsabilidad en que hubiera incurrido el fiado.

e) En los casos en que el CONTRATISTA no repare los defectos o vicio ocultos que le sean reportados por el beneficiario, esta afianzadora se obliga a pagar los gastos en los que incurra el beneficiario por dichas reparaciones hasta por la totalidad del monto afianzado.

f) En el supuesto de que el monto de la reparación y/o reposición sea superior al afianzado, la afianzadora únicamente responderá hasta por el 100% del monto garantizado.

g) La compañía Afianzadora tendrá un plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha en que se integre la reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito a PETROQUIMICA las razones, causas o motivos de su improcedencia.

h) La Afianzadora se obliga a pagar la fianza independientemente de que su fiado interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial, por lo que el pago no se encontrará supeditado a la resolución respectiva.

El CONTRATISTA acepta expresamente que quedará obligado ante PETROQUIMICA para responder de los defectos, vicios ocultos y de la calidad de los trabajos ejecutados, así como por cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato y en la legislación aplicable, por lo que PETROQUIMICA podrá exigir al CONTRATISTA que lleve a cabo las reparaciones necesarias o las reposiciones inmediatas que se requieran, lo que el CONTRATISTA deberá realizar por su cuenta sin que tenga derecho a retribución por tal concepto. En el caso de que el CONTRATISTA no lleve a cabo las reparaciones o reposiciones que se le exigen, podrá solicitarse a un tercero que realice los trabajos o podrá llevarlos a cabo PETROQUIMICA. En el supuesto antes referido, para la realización de las reparaciones o reposiciones no será necesario que se de aviso previo a la afianzadora de los trabajos de reposición o reparación que deberán llevarse a cabo, siempre y cuando, no se haya reclamado previamente el incumplimiento ante la compañía afianzadora.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- EL CONTRATISTA recibirá de PETROQUIMICA como pago total por la ejecución satisfactoria de los trabajos ordinarios y extraordinarios objeto del contrato, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajos realizados.Con periodicidad no mayor de un mes y considerando como fecha de corte el día último de cada mes, se harán las estimaciones de los trabajos ejecutados, que se pagarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, en un plazo que no excederá a 20 (VEINTE) días naturales, contados a partir de la fecha en que las hubiere autorizado el residente de obra. Este pago se efectuará invariablemente mediante depósito automático en la cuenta de la Institución de crédito autorizada para operar en el país, seleccionada por el CONTRATISTA, quien deberá comunicarlo a PETROQUIMICA por escrito en un plazo de 10 (DIEZ) días naturales contados a partir de la fecha de celebración de este contrato.

REV-7 10-09-01

Hoja 8 de 16



LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

Contrato No. : _____________________

Para tal efecto:a).- El CONTRATISTA deberá entregar a la residencia de obra de PETROQUIMICA la estimación acompañada de la documentación soporte correspondiente dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte y la residencia de obra de PETROQUIMICA, dentro de los quince días naturales siguientes deberá autorizar la estimación.b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, entre PETROQUIMICA y el CONTRATISTA que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo , estas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Las estimaciones y la liquidación aunque hayan sido pagadas no se considerarán como aceptación plena de los trabajos, ya que PETROQUIMICA se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, y en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.Recibido el pago por el CONTRATISTA, éste tendrá 15 (QUINCE) días naturales para inconformarse sobre cualquier aspecto del mismo, transcurrido este tiempo sin que se presente ninguna reclamación, el pago se considerará definitivamente aceptado y sin derecho a ulterior reclamación. DECIMA.- PAGOS EN EXCESO.- Cuando existan pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste deberá reintegrar a PETROQUIMICA, las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida en el Código Fiscal de la Federación como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de PETROQUIMICA.

DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- PETROQUIMICA recibirá las obras motivo del contrato hasta su terminación si las mismas se ejecutaron de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del contrato, para tal efecto el CONTRATISTA comunicará debidamente a PETROQUIMICA la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten, así como una relación de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Independientemente de ello, PETROQUIMICA efectuará recepciones parciales cuando a su juicio existieran trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. La recepción se efectuará dentro de los 45 (CUARENTA Y CINCO) días naturales posteriores a la fecha en que el CONTRATISTA avise a PETROQUIMICA que los trabajos fueron terminados, teniendo 30 (TREINTA) días naturales para la verificación de la terminación y 15 (QUINCE) días naturales para la recepción de los mismos, una vez recibidos los trabajos de acuerdo al acta de entrega recepción y dentro de un plazo de 45 (CUARENTA Y CINCO) días naturales a partir de celebrada dicha acta, se elaborará el acta de finiquito de los trabajos en el que harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podrá utilizarse como el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes.

DECIMA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LA OBRA.- PETROQUIMICA anticipadamente a la iniciación de la obra designará a la residencia de obra la cual recaerá en el servidor público que designe Petroquímica, quien fungirá como su representante y será el responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos incluyendo la aprobación de las estimaciones. La residencia de obra, deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos y a través de esta tendrá derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar al CONTRATISTA por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene PETROQUIMICA.

Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo que dure la ejecución de los mismos, a un representante, quien fungirá como Superintendente de construcción y, deberá conocer el proyecto, las normas y especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere el contrato, así como, para aceptar y objetar dentro del plazo establecido anteriormente las estimaciones de trabajo o liquidación que se formule y en general para actuar a nombre y por cuenta del CONTRATISTA en

REV-7 10-09-01

Hoja 9 de 16



LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

Contrato No. : _____________________

todo lo referente al contrato. El representante del CONTRATISTA, previamente a su intervención en los trabajos, deberá ser aceptado por PETROQUIMICA, quién calificará si reúne los requisitos señalados. En cualquier momento, o por razones que a su juicio lo justifique, PETROQUIMICA podrá solicitar el cambio de representante del CONTRATISTA y éste se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos señalados.

El representante del CONTRATISTA se obliga a vigilar la conducta y las condiciones de seguridad de su personal dentro de las instalaciones de PETROQUIMICA y a tomar las medidas correctivas en caso necesario.

El CONTRATISTA no cambiará su representante sin el consentimiento de PETROQUIMICA, a menos que deje de ser empleado del contratista.

DECIMA TERCERA.- CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO.- El CONTRATISTA sólo podrá ceder o comprometer sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida PETROQUIMICA si éste da su aprobación expresa, previa y por escrito.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.- PETROQUIMICA, dando aviso por escrito al CONTRATISTA, tiene facultad de suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier estado en que estos se encuentren, previo aviso por escrito al CONTRATISTA, por cualquier causa justificada sin que ello implique la terminación definitiva del contrato, reanudándose la obra al cesar las causas que motivaron la suspensión, determinándose en su caso la temporalidad de ésta, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción.

Cuando se determine la suspensión de los trabajos por las causas señaladas, PETROQUIMICA pagará al CONTRATISTA los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables a la fecha de la suspensión siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate, previo estudio que haga PETROQUIMICA de la justificación de dichos gastos contra el recibo del finiquito correspondiente.

DECIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- Las partes convienen en que PETROQUIMICA tendrá la facultad de dar por terminado anticipadamente el contrato cuando ocurran razones de interés general, previo aviso por escrito al CONTRATISTA, existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere la cláusula anterior.

Cuando se determine la terminación anticipada de los trabajos por las causas señaladas, PETROQUIMICA pagará al CONTRATISTA los trabajos ya ejecutados y los gastos no recuperables, a la fecha de la terminación siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, previo estudio que haga PETROQUIMICA de la justificación de dichos gastos contra el recibo del finiquito correspondiente.

DECIMA SEXTA.- RESCISION DEL CONTRATO.- Las partes convienen en que el contrato podrá ser rescindido en caso de incumplimiento y al respecto, aceptan que cuando PETROQUIMICA sea la que determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la Cláusula siguiente; en tanto que si es el CONTRATISTA quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la Autoridad Judicial y obtenga la declaración correspondiente.

Las causas que puedan dar lugar a la rescisión por parte de PETROQUIMICA, son las que a continuación se señalan de una manera enunciativa más no limitativa:

1.- Si el CONTRATISTA no inicia los trabajos objeto del contrato, dentro de los 15 días siguientes a la fecha

REV-7 10-09-01

Hoja 10 de 16



LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

Contrato No. : _____________________

en que por escrito le señale PETROQUIMICA.

2.- Si interrumpe injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por PETROQUIMICA.

3.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata las ordenes dadas por escrito por PETROQUIMICA.

4.- Si no da cumplimiento al programa de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, a juicio de PETROQUIMICA, el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5.- Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles.

6.- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en lo previsto en el Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

7.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin sujetarse a lo dispuesto en la Cláusula DECIMA TERCERA de este contrato.

8.- Si el CONTRATISTA no da a PETROQUIMICA y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.

9.- Si el CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una determinada nacionalidad

10.- Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato.

11.- Si no presenta a PETROQUIMICA las pólizas de seguros o no reúnan éstas los requisitos.

12.- En general, por el incumplimiento por parte del CONTRATISTA a cualesquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus anexos, a las Leyes, tratados y demás aplicables a estas Leyes, o a las órdenes de PETROQUIMICA.

13.- Si no cumple con lo dispuesto por las normas de seguridad e higiene expedidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o con el Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos..

En caso de incumplimiento o violación por parte del CONTRATISTA a cualesquiera de las obligaciones del contrato, PETROQUIMICA podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo con el consecuente cobro de las penas convenidas o declarar la rescisión conforme al procedimiento que se señala en la Cláusula siguiente.

Independientemente de las penas convencionales estipuladas en este contrato, en caso de rescisión del mismo, el saldo por amortizar del anticipo se reintegrará a PETROQUIMICA en un plazo no mayor de 10 (DIEZ) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión al CONTRATISTA. En caso de saldos a favor de PETROQUIMICA, éstos deberán ser reintegrados por el CONTRATISTA, dentro del plazo que al efecto determine PETROQUIMICA, de lo cual y si así no fuere, entonces dichos saldos deberán incluir los intereses que se generen hasta su total devolución. Al efecto, los mencionados intereses deberán calcularse de acuerdo a la tasa que será igual a la establecida en el Código Fiscal de la Federación en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal.

Cuando PETROQUIMICA decida rescindir el contrato, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, desde el inicio del proceso de rescisión y hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías, en el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

REV-7 10-09-01

Hoja 11 de 16



LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

Contrato No. : _____________________

DECIMA SEPTIMA.- PROCEDIMIENTOS DE RESCISION.- Si PETROQUIMICA considera que el CONTRATISTA ha incurrido en alguna de las causas de rescisión que se consignan en el contrato, lo comunicará al CONTRATISTA, a fin de que éste exponga al respecto lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes en un plazo de 15 (QUINCE) días hábiles contados a partir de la fecha en que se reciba la notificación de la rescisión, si transcurrido este plazo, el CONTRATISTA no manifiesta nada en su defensa o si después de que PETROQUIMICA analice las razones aducidas por éste y éstas no sean satisfactorias, PETROQUIMICA dentro de un plazo de 15 (QUINCE) días hábiles siguientes, podrá proceder conforme a lo establecido en los tres últimos párrafos de la cláusula anterior, y lo comunicará al CONTRATISTA.

Cuando PETROQUIMICA comunique al CONTRATISTA la terminación anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de rescisión del mismo, esta procederá a tomar inmediatamente la posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia del CONTRATISTA acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra, el acta circunstanciada se levantara ante la presencia de fedatario público.

DECIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER DISCREPANCIAS.- En caso de surgir discrepancias entre PETROQUIMICA y el CONTRATISTA sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo que, de ninguna manera, impliquen una audiencia de conciliación, se resolverán de la siguiente manera:

a).- El CONTRATISTA notificará por escrito a la residencia de obra las situaciones que presenten alguna discrepancia futura y previsible, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo en las condiciones establecidas en las bases de la licitación, el contrato y/o sus anexos y bitácora, adjuntando en su caso la documentación y apoyos que fundamenten su petición.

b).- La residencia de obra, analizará la documentación y petición efectuada por el CONTRATISTA y en un plazo no mayor de 10 días hábiles a partir de recibida por escrito la petición del CONTRATISTA dará respuesta de la misma manera.

DECIMA NOVENA.- RELACIONES DEL CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORES.- El CONTRATISTA como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, para con sus trabajadores. El CONTRATISTA conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores o terceros incluyendo personal de sus Subcontratistas autorizados, presenten en su contra o en contra de PETROQUIMICA, y en caso que se involucre a este Organismo Público, estará obligado a sacarlo en paz y a salvo de cualquier juicio o responsabilidad derivada de la ejecución de la Obra, o de trabajos relacionados con el objeto del contrato; asimismo le resarcirá a PETROQUIMICA cualquier cantidad que llegare a erogar por dicho concepto.

VIGESIMA.- JURISDICCION.- Para la interpretación y cumplimiento del Contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la Jurisdicción de los tribunales federales competentes de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz y Leyes Federales Mexicanas; por lo tanto, el CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.

VIGESIMA PRIMERA.- REGIMEN JURIDICO.- El presente contrato se regirá básicamente por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; en lo que no se contravenga a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y finalmente; por las disposiciones que resulten aplicables del Código Civil del Distrito Federal, en Materia Común y en toda la República en Materia Federal, relativas a las obligaciones y al contrato de Prestación de Servicios, especialmente en el Capitulo de contratos de Obra, a las disposiciones

REV-7 10-09-01

Hoja 12 de 16



LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

Contrato No. : _____________________

Fiscales a que esté sujeto este contrato, así como las demás disposiciones administrativas emitidas por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

VIGESIMA SEGUNDA.- POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS.- El CONTRATISTA se obliga a otorgar una póliza de seguro en la fecha de suscripción del presente contrato.

La póliza será expedida para cubrir los riesgos por responsabilidad civil y los daños y perjuicios a PETROQUIMICA y/o terceros en sus personas y/o bienes con límite de responsabilidad hasta por la cantidad de $ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) y con el mismo límite para cada accidente.

La póliza deberá ser otorgada por Compañía Aseguradora legalmente constituida y autorizada conforme a las Leyes Mexicanas y se mantendrá en vigor durante todo el tiempo de ejecución de los trabajos, el incumplimiento de esta obligación por parte del CONTRATISTA podrá ser motivo de rescisión del presente contrato, así mismo la póliza deberá cubrir el tiempo que el CONTRATISTA realice trabajos referentes a la reparación de vicios ocultos o defectos.

El monto de la póliza no constituye límite a la responsabilidad del CONTRATISTA, pues ésta responde de los conceptos antes citados hasta el monto de los daños y perjuicios que haya causado.

En caso de que el contratista cuente con una póliza de responsabilidad civil general, deberá entregar a Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., un endoso por el monto solicitado en el que conste que para los efectos del presente endoso/póliza se considera a Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., como tercero y beneficiario preferente, así como copia de la póliza de responsabilidad civil general, en el que se consignen sus condiciones y coberturas.

VIGESIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- El CONTRATISTA, será el único responsable de la ejecución de los trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de PETROQUIMICA dadas por escrito, éste ordenará la reparación correspondiente o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta el CONTRATISTA sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello.

Si el CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito por parte de PETROQUIMICA, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

La limpieza, los riesgos, la conservación y la vigilancia de los trabajos, así como de los materiales y/o equipos instalados y/o almacenados hasta el momento de su entrega a PETROQUIMICA, serán bajo la responsabilidad y a cargo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA estará obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; el CONTRATISTA igualmente se obliga a dar aviso al residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud.

El CONTRATISTA tendrá la obligación de notificar al residente de obra la aparición de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También enterará al residente de obra cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos.

El CONTRATISTA deberá sujetarse a todos los Reglamentos y Ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía publica, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal y a las disposiciones de seguridad e higiene de PETROQUIMICA para la ejecución de sus trabajos.

REV-7 10-09-01

Hoja 13 de 16



LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

Contrato No. : _____________________

El CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios que cause a PETROQUIMICA o a terceras personas con motivo de la ejecución de los trabajos por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por PETROQUIMICA o por violación a las Leyes y Reglamentos aplicables.Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del año siguiente a la fecha de terminación de los mismos PETROQUIMICA ordenará su reparación o reposición inmediata que hará por su cuenta el CONTRATISTA sin que tenga derecho a retribución. Si el CONTRATISTA no atendiere los requerimientos de PETROQUIMICA, este podrá encomendar a terceros o hacer directamente la reparación o reposición de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo al CONTRATISTA.

Si los defectos o vicios ocultos a que se refiere el párrafo anterior son detectados después del año siguiente a la fecha de la recepción de los trabajos, PETROQUIMICA exigirá al CONTRATISTA el resarcimiento de los gastos derivados de los daños y perjuicios que por tal situación se le infiera, para cuyo efecto, PETROQUIMICA podrá retener y/o deducir al CONTRATISTA, de estimaciones derivadas de otros contratos suscritos por ambos, las cantidades correspondientes.

VIGESIMA CUARTA.- PAGO DE IMPUESTOS.- Cada una de las partes pagará todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las Leyes Federales, Estatales y Municipales (de los Estados Unidos Mexicanos y del país del otro contratante, EN CASO DE QUE APLIQUE) , tengan obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato y sus anexos.

(EN CASO DE QUE APLIQUE):

Para efectos del presente contrato, el CONTRATISTA ____________________________, manifiesta que no es residente en México para efectos fiscales, no cuenta con establecimiento permanente ni base fija en el país, durante la duración del contrato, ni tiene intención de serlo ni de crearlo de ninguna manera respecto de los trabajos objeto del contrato. Sin embargo, de llegar a configurarse la residencia o el establecimiento permanente o base fija conforme a las leyes aplicables nacionales o Convenios Internacionales, se compromete a dar aviso al Servicio de Administración Tributaria (SAT), y a PETROQUIMICA y cumplir con sus obligaciones en México; en consecuencia el CONTRATISTA estará obligado a expedir comprobantes que reúnan los requisitos a que se refieren los Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

VIGESIMA QUINTA.- ADEUDOS ANTERIORES.- El CONTRATISTA, expresa su voluntad y aceptación para que de las estimaciones y liquidaciones del presente contrato, se descuente cualquier cantidad por concepto de adeudos previos, anteriores o vigentes, anticipos no amortizados por incumplimiento o aplicación de sanciones derivadas de cualquiera acto jurídico celebrado con PETROQUIMICA, Petróleos Mexicanos y/o cualesquiera de los Organismos Subsidiarios.

VIGESIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO PARA AJUSTE DE COSTOS.- Considerando el supuesto que establece el Artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la revisión de los costos se sujetará a lo previsto en el Artículo 58 de dicha ley, mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos.

I.- La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste.

II.- La revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80 % del importe total faltante del contrato.

III.- En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones.

Para el caso particular de este contrato, el procedimiento que se aplicará será el correspondiente a la fracción III de esta cláusula, de acuerdo a lo señalado en las bases de licitación o cotización que sirvió de base para su adjudicación, el que permanecerá, vigente durante todo el ejercicio del contrato.

REV-7 10-09-01

Hoja 14 de 16



LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

Contrato No. : _____________________

El CONTRATISTA deberá presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a PETROQUIMICA dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo que los mismos indiquen, transcurrido dicho plazo, precluye el derecho del CONTRATISTA para reclamar el pago.

VIGESIMA SEPTIMA.- "INDEMNIZACIONES".- El CONTRATISTA indemnizará y mantendrá a Petroquímica, libre de toda responsabilidad sin daño contra cualesquiera y todas las acciones, demandas, reclamaciones, pérdidas, costos, daños, procedimientos, impuestos y gastos, incluyendo los honorarios de abogados y costos de tribunales, derivados de o en conexión con cualquiera de los siguientes incisos:

a) El daño o lesión a cualquier persona o a cualquier propiedad (distinta de las obras) que pudiera surgir de o por consecuencia de cualquier acto negligente u omisión del CONTRATISTA, Subcontratistas, proveedores o sus empleados durante el desempeño de los trabajos.

b) Cualquier lesión (distinta de las que pudieran ser atribuibles a sus agentes o sus empleados) sufrida por los empleados, agentes, invitados de concesionarios del CONTRATISTA o cualesquiera de los Subcontratistas en los trabajos;

c) La violación de cualquier patente, marca registrada u otros derechos protegidos utilizados en conexión con o para incorporación de las obras; y

d) La violación de cualquier estatuto, ley, regla o regulación de cualquier autoridad debidamente constituida que pueda ser aplicable a las obras.

VIGESIMA OCTAVA.- ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO.- Acompañan y forman parte integrante de este contrato los anexos que a continuación se indican, firmados de conformidad por ambas partes.

ANEXO "A" RELACION DE PLANOS.

ANEXO "B" ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y ALCANCES DE LOS CONCEPTOS DE OBRA.

ANEXO "B-1" NORMAS GENERALES.

ANEXO "C" CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION Y CANTIDADES DE TRABAJO.

ANEXO "D" PROGRAMA DE EROGACIONES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

ANEXO "D-a" PROGRAMA DE EROGACIONES DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA.

ANEXO "D-b" PROGRAMA DE EROGACIONES DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

ANEXO "D-c" PROGRAMA DE EROGACIONES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

ANEXO "D-d" PROGRAMA DE EROGACIONES DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

ANEXO "E-1" MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE PROPORCIONARA PETROQUÍMICA CANGREJERA, S.A. DE C.V.

ANEXO "F" MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE PROPORCIONARA PETROQUÍMICA CANGREJERA, S.A. DE C.V.

DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL QUE DEBEN CUMPLIR LOS CONTRATISTAS, PROVEEDORES Y ADJUDICATARIOS EN PETROQUÍMICA CANGREJERA, S.A. DE C.V.

REV-7 10-09-01

Hoja 15 de 16



LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

Contrato No. : _____________________

CONVENIO PRIVADO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACION. (EN CASO DE QUE APLIQUE)NOTA: (*) NO SE PACTA EN ESTE CONTRATO.

Concepto : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Monto : $ ___________ LETRA ___________________________________________________

Vigencia : ______________________________________________________________________

Así mismo, se consideran como anexos del presente contrato, los que se pacten en el futuro entre ambas partes, de acuerdo con las estipulaciones de este propio contrato.

El presente contrato se firma en Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., el día _________________________

CONTRATISTA PETROQUIMICA CANGREJERA, S.A. DE C.V.

________________________________COMPAÑIA

________________________________CARGO

REVISION JURIDICA

______________________________________ASESOR JURIDICO

REV-7 10-09-01

Hoja 16 de 16

DIRECCION CORPORATIVA DE FINANZAS

GERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROS

HOJA 17 DE 68CAPITULO 14

NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL DE GERENCIA DE RIESGOS

TEXTO 1. OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAPARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA

SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ _(MONTO DE LA FIANZA) _ ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN

DE _ (PEMEX –ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA -FILIAL) PARA GARANTIZAR POR

__________________________________ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EN EL

CONTRATO NÚMERO ____________________ Y DE LOS ANEXOS DEL MISMO CELEBRADO ENTRE

___________________________________________ Y NUESTRO FIADO.

EL CONTRATO CITADO TIENE POR OBJETO _________________________________________________ Y SU MONTO

ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $ __________________________.

ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS Y

GARANTIZA LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y SUS

ANEXOS, POR PARTE DE NUESTRO FIADO, LAS CUALES DEBERÁN SER REALIZADAS EN LOS PLAZOS QUE PARA TAL

EFECTO SE ESTABLECIERON EN EL MISMO.

EN CASO DE QUE SEA NECESARIO PRORROGAR EL PLAZO SEÑALADO O CONCEDER ESPERAS PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS OBRAS O LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS CONSIENTE QUE LA VIGENCIA DE LA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA, EN CONCORDANCIA CON LAS PRÓRROGAS O ESPERAS OTORGADAS HASTA EN UN 25 % DE LA VIGENCIA ORIGINAL DEL CONTRATO.

ESTA FIANZA GARANTIZA LA TOTAL EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLAS SE SUBCONTRATEN, ASIMISMO GARANTIZA LOS PAGOS EN EXCESO SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA DE UN 30% DEL MONTO ESTIPULADO EN ESTA PÓLIZA, MÁS SUS INTERESES CORRESPONDIENTES QUE SUPONE QUE EL BENEFICIARIO EFECTÚE UN PAGO POR ERROR, SIN EXISTIR OBLIGACIÓN ALGUNA PARA HACERLO.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA LIQUIDAR A EL BENEFICIARIO EL 50% DEL IMPORTE GARANTIZADO EN ESTA FIANZA EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA Y/O PRESTADOR DE SERVICIO, NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL CONTRATO GARANTIZADO.

EL PAGO ES INDEPENDIENTE DEL QUE SE RECLAME AL FIADO POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO. ESTA FIANZA NO ES EXCLUYENTE DE LA EXIGIBILIDAD QUE EL

Fianzas

ENERO DEL 2002





BENEFICIARIO HAGA VALER EN CONTRA DE NUESTRO FIADO POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO QUE PUEDA EXCEDER DEL VALOR CONSIGNADO EN ESTA PÓLIZA.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN Y PRESTACIÓN TOTAL DE LAS OBRAS Y/O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO Y DE SUS PRÓRROGAS Y ESPERAS O A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO. LA AFIANZADORA SE COMPROMETE A PAGAR EL 100% DEL IMPORTE GARANTIZADO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO EN EL CONTRATO GARANTIZADO, NUESTRO FIADO HAYA RENUNCIADO A LA PROPORCIONALIDAD.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA INSTITUCIÓN - SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SU FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARÁ SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO EL FIADO LO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN FIRME QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS - SE OBLIGA A ABSTENERSE DE OPONER COMO EXCEPCIÓN PARA EFECTOS DE PAGO DE ÉSTA FIANZA, LA DE COMPENSACIÓN DEL CRÉDITO QUE TENGA SU FIADO CONTRA EL BENEFICIARIO, PARA LO CUAL HACE EXPRESA RENUNCIA DE LA OPCIÓN QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 2813 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SU FIADO HA REALIZADO EN EL CONTRATO GARANTIZADO LA RENUNCIA EXPRESA AL BENEFICIO DE COMPENSACIÓN EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 2197, EN RELACIÓN CON EL 2192 FRACCIÓN I DEL CITADO CÓDIGO.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA, SIEMPRE Y CUANDO EL

BENEFICIARIO SOLICITE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR EL BENEFICIARIO,

MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LA RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE

FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA; FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA

Fianzas

ENERO DEL 2002





FIANZA; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO; DOMICILIO DEL

BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA;

REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTE (FECHAS, NÚMERO DEL CONTRATO, ETC.); DESCRIPCIÓN DEL

INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN,

ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL

IMPORTE DE LO RECLAMADO QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA.

FIN DEL TEXTO.

Fianzas

ENERO DEL 2002





TEXTO 3. OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAPARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA

SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (10 % DEL MONTO EJERCIDO DE LA OBRA) ANTE, A FAVOR Y

A DISPOSICIÓN DE _ (PEMEX -ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA-FILIAL) Y SE OTORGA ATENDIENDO A

TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS PARA GARANTIZAR POR

__________________________ LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO

__________________________ Y DE SUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE ________________________________________

Y NUESTRO FIADO INDICADO, REFERENTE A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS,

DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO

FIADO.

ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIÉN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AÚN CUANDO SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS

TÉRMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE

LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA

RESPONSABILIDAD DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA RECEPCIÓN

FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A

CARGO DE NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERÁ POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS.

LA FIANZA GARANTIZA ASÍ MISMO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA Y/O SERVICIOS OBJETO DEL

CONTRATO GARANTIZADO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO Y SE EXPIDE DE

CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS.

EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN

REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO, ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA

EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO.

EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA

INSTITUCIÓN DE FIANZAS ÚNICAMENTE RESPONDERÁ HASTA POR EL 100% DEL MONTO GARANTIZADO.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN

LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA AUN PARA EL CASO DE QUE

PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE

FIANZA REQUERIDA. EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE SEIS MESES PARA FORMULAR LA

RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO MÁXIMO DE 30

DÍAS NATURALES QUE EL BENEFICIARIO OTORGUE A NUESTRO FIADO PARA EFECTUAR LAS CORRECCIONES O

REPOSICIONES DERIVADAS DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERA

INCURRIDO.

Fianzas

ENERO DEL 2002





EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL BENEFICIARIO Y NUESTRO FIADO CONVENGAN UN PLAZO MAYOR PARA LAS

CORRECCIONES O REPOSICIONES, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBERÁ OTORGAR SU ANUENCIA POR ESCRITO.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA

FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR

POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA INSTITUCIÓN DE

FIANZAS - SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SU FIADO INTERPONGA

CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL

PAGO NO SE ENCONTRARÁ SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO EL FIADO LO HAYA

ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS

QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN FIRME QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA - POR

AUTORIDAD COMPETENTE.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA, SIEMPRE Y CUANDO EL

BENEFICIARIO SOLICITE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR EL BENEFICIARIO,

MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LA RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE

FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA; FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA

FIANZA; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO; DOMICILIO DEL

BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA;

REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTES (FECHAS, NÚMERO DEL CONTRATO, ETC.); DESCRIPCIÓN DEL

INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN,

ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL

IMPORTE DE LO RECLAMADO QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA.

FIN DEL TEXTO

Fianzas

ENERO DEL 2002





TEXTO 12MODELO DE CARTA DE CREDITO STANBY QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS TERCEROS

(HOJA MEMBRETADA DEL BANCO)BENEFICIARIO

NOMBRE DEL ORGANISMO Y/O EMPRESA FILIAL Y DIRECCIONORDENANTE

NOMBRE Y DIRECCION DEL ORDENANTE

FECHA DE EMISIÓN “FECHA DE EMISION”

NO. REFERENCIA “NO. DE REFERENCIA”

ESTIMADOS SEÑORES:

POR SOLICITUD DEL ORDENANTE, “NOMBRE DEL BANCO EMISOR” (EN LO SUCESIVO “BANCO EMISOR”), CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN “DIRECCION DEL BANCO EMISOR” EMITE LA PRESENTE CARTA DE CRÉDITO STANDBY IRREVOCABLE (LA “CARTA DE CRÉDITO”) HASTA POR LA CANTIDAD DE “CANTIDAD CON NUMERO Y LETRA Y MONEDA” (“ELIMPORTE”) A FAVOR DEL BENEFICIARIO.

ESTA CARTA DE CRÉDITO ESTARÁ VIGENTE HASTA LA PRIMERA FECHA ENTRE LAS SIGUIENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO:

(I) “FECHA DE VENCIMIENTO” (EN LO SUCESIVO “FECHA DE VENCIMIENTO”)

(II) FECHA EN QUE SE REALICE EL PAGO TOTAL DEL IMPORTE

CON UNA ANTICIPACIÓN DE UN MÍNIMO DE 30 DÍAS NATURALES PREVIOS A LA FECHA DE VENCIMIENTO EL BANCO EMISOR CONFIRMARÁ AL BENEFICIARIO LA RENOVACIÓN DE LA CARTA DE CRÉDITO EN SU CASO, EMITIENDO LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE EN LA QUE SE SEÑALE EXPRESAMENTE LA NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO.

ESTA CARTA DE CRÉDITO STANDBY IRREVOCABLE ES EMITIDA EN RELACIÓN AL CONTRATO O CONVENIO ( NÚMERO Y FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO) CELEBRADO ENTRE (NOMBRE DEL SOLICITANTE) Y (NOMBRE DEL ORGANISMO O EMPRESA FILIAL) PARA (BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO)

SUJETO A LAS DEMÁS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN ESTA CARTA DE CRÉDITO, EL BENEFICIARIO PODRÁ REQUERIR DURANTE LA VIGENCIA DE LA MISMA AL BANCO EMISOR EL PAGO PARCIAL O TOTAL DEL IMPORTE, POR LO QUE PODRÁ ENVIAR MÁS DE UN REQUERIMIENTO DE PAGO (EL “REQUERIMIENTO”) AL BANCO EMISOR APEGADO AL MODELO CONTENIDO EN EL APÉNDICE DE ESTA CARTA DE CRÉDITO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA SUMA DE TODOS LOS REQUERIMIENTOS NO PODRÁ EXCEDER EL IMPORTE DE ESTA CARTA DE CRÉDITO.

TODAS LAS COMISIONES Y GASTOS DERIVADOS DE ESTA CARTA DE CRÉDITO SON POR CUENTA DEL ORDENANTE.

NOS COMPROMETEMOS CON EL BENEFICIARIO A HONRAR CADA RECLAMACIÓN ESCRITA, SIEMPRE Y CUANDO SEA DEBIDAMENTE PRESENTADA EN CUMPLIMIENTO CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTA CARTA DE CRÉDITO, EN O ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO ANTES CITADA EN LAS OFICINAS DEL BANCO EMISOR SITAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN LA DIRECCIÓN ESTIPULADA EN EL PRIMER PÁRRAFO EN DÍAS HÁBILES ENTENDIÉNDOSE COMO TALES LOS ESTIPULADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

EL BANCO EMISOR MANIFIESTA SU OBLIGACIÓN DE EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS A MÁS TARDAR A LAS 13:00 HORAS (TIEMPO DE LA CIUDAD DE MÉXICO) DEL SEGUNDO

Fianzas

ENERO DEL 2002





DÍA HÁBIL INMEDIATO SIGUIENTE A AQUÉL EN QUE SE HAYA PRESENTADO EL REQUERIMIENTO, POR LA CANTIDAD Y EN LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO QUE EN EL MISMO REQUERIMIENTO SE SEÑALE.

SI EL REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO NO CUMPLE CON ALGUNOS DE LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN ESTA CARTA DE CRÉDITO, EL BANCO EMISOR LO HARÁ DE SU CONOCIMIENTO MEDIANTE AVISO POR ESCRITO ENTREGADO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL BENEFICIARIO EN EL DOMICILIO ESTABLECIDO EN EL ENCABEZADO DE ESTA CARTA DE CRÉDITO, O EN EL DOMICILIO QUE EL BENEFICIARIO POR MEDIO DE PERSONA FACULTADA INFORME POR ESCRITO PARA TAL FIN AL BANCO EMISOR, A MÁS TARDAR EL SEGUNDO DÍA HÁBIL INMEDIATO SIGUIENTE A AQUÉL EN QUE SE HAYA PRESENTADO EL REQUERIMIENTO. ESTE AVISO CONTENDRÁ LAS RAZONES POR LAS QUE EL BANCO EMISOR RECHAZA EL REQUERIMIENTO. EL BENEFICIARIO PODRÁ VOLVER A PRESENTAR UN NUEVO REQUERIMIENTO QUE SE AJUSTE A LO ESTIPULADO EN ESTA CARTA DE CRÉDITO.

LOS DERECHOS QUE EN ESTA CARTA DE CRÉDITO SE CONSIGNAN NO SON TRANSFERIBLES.

EN TODO LO NO PREVISTO POR LA MISMA, ESTA CARTA DE CRÉDITO SE REGIRÁ POR LAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES PARA STANDBY IRREVOCABLE DE LA CÁMARA INTERNACIONAL DE COMERCIO (ISP98) Y EN TANTO NO EXISTA CONTRADICCIÓN CON ISP98, ESTA CARTA DE CRÉDITO SE REGIRÁ E INTERPRETARÁ DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES FEDERALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CUALQUIER CONTROVERSIA QUE SURJA CON MOTIVO DE LA MISMA DEBERÁ RESOLVERSE EXCLUSIVAMENTE ANTE LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO,

CUALQUIER COMUNICACIÓN DEL BENEFICIARIO RESPECTO DE ESTA CARTA DE CRÉDITO DEBERÁ SER DIRIGIDA POR ESCRITO EN NUESTRA DIRECCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO ESTIPULADA EN EL PRIMER PÁRRAFO.

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO DEL BANCO EMISOR

FIN DEL TEXTO.

Fianzas

ENERO DEL 2002



DIRECCIÓN CORPORATIVA DE FINANZASSUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTOS Y TESORERÍA GERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROS

LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

DOCUMENTO 14

Textos de Seguro de Responsabilidad Civil para Proveedores y/o Contratistas de Petróleos Mexicanos.

Póliza de Responsabilidad Civil

Los Proveedores y/o Contratistas deberán solicitar una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil contra terceros, que cuando menos ampare lo siguiente:

Materia del Seguro

La Compañía Aseguradora se obliga a pagar los daños y consecuencialmente los perjuicios y el daño moral; que el Proveedor y/o Contratista cause a terceros en sus bienes y/o en sus personas y por los que éste deba responder, conforme a la legislación aplicable en materia de Responsabilidad Civil vigente en los Estados Unidos Mexicanos, por hechos u omisiones no dolosos, causados con motivo de la ejecución de la obra, trabajo, o servicio (Descripción de la Obra, Trabajo o Servicio), según contrato (Número de Contrato) que se llevará a cabo en (Lugar de los trabajos); según las cláusulas y especificaciones pactadas en esta póliza.

Se aclara y conviene que los perjuicios y daños morales a que hubiere lugar, solo estarán amparados si primeramente existe un daño físico directo a un tercero en sus bienes y/o persona, en consecuencia sin daño físico directo, los perjuicios y daño moral no están amparados.

Suma Asegurada

El límite máximo de responsabilidad (suma asegurada), que la Compañía Aseguradora asume al amparo de la presente póliza, es de $ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), que operará por evento y con reinstalación automática durante toda la vigencia.

Alcance del Seguro

La obligación de la Compañía Aseguradora comprende el pago de los daños y consecuencialmente los perjuicios y el daño moral, siempre que el Proveedor y/o Contratista sea responsable y que la reclamación se refiera a daños ocurridos después de la fecha de inicio de la vigencia de la presente póliza.

Responsabilidades Amparadas por el Contrato

A) COBERTURA BÁSICA

Actividades e Inmuebles:

Se encuentra asegurada, dentro del marco de las condiciones de esta póliza, la responsabilidad civil legal en que incurriere el Proveedor y/o Contratista, por daños causados a terceros, derivada de las actividades atribuibles a la(s) obra(s), trabajo(s) o servicio(s) que se mencionan en la carátula y/o cédula de la póliza. Queda asegurada, por ejemplo, su responsabilidad:

FianzasHoja 1 de 4




LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

1. Derivada de la tenencia y uso de instalaciones de carga y descarga.

2. Derivada de la tenencia y uso de máquinas y equipos de trabajo.

3. Derivada de la posesión, uso y mantenimiento de instalaciones sanitarias.

4. Derivada del uso y mantenimiento de ascensores, escaleras eléctricas y montacargas.

5. Derivada de la posesión y mantenimiento de instalaciones de propaganda (anuncios, carteles u otras), dentro de sus inmuebles.

6. Derivada de la operación de maquinaria propiedad del Proveedor y/o Contratista que se encuentre bajo su control o manejo y que ocasionen daños a bienes o personas, siempre y cuando los daños se causen con motivo de la(s) obra(s), trabajo(s) o servicio(s) mencionados en la carátula y/o cédula de la póliza.

7. Derivada de la caída accidental de materiales y/o herramientas utilizadas en la(s) obra(s), trabajo(s) o servicio(s) mencionados en la carátula y/o cédula de la póliza.

8. Está asegurada, además, conforme a las condiciones de la póliza, la responsabilidad civil legal personal, de sus empleados y trabajadores, frente a terceros, derivada del ejercicio de la actividad materia de este seguro. Queda excluida la responsabilidad de las personas que no estén en relación de trabajo con el Proveedor y/o Contratista.

Cabe señalar, que los empleados y trabajadores del Proveedor y/o Contratista, en ningún caso, podrán ser considerados como terceros, para los efectos del seguro.

Beneficiario Preferente

Para los efectos de este seguro se considerará a Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., como tercero y beneficiario preferente.

La no presentación de la póliza de seguro de responsabilidad civil en los términos y condiciones a que se refiere este apartado, será causa de la no formalización del contrato respectivo.

Vigencia del Contrato

La póliza permanecerá vigente durante todo el período de duración del contrato, incluyendo cláusula de no cancelación.

Deducible

De acuerdo con lo señalado en la cédula de la presente póliza, siempre quedará a cargo del Proveedor y/o Contratista, en cada sinistro, una cantidad denominada deducible.

B) COBERTURAS ADICIONALES

Cuando en la cédula de la presente póliza se especifique, estarán amparadas las siguientes coberturas:

FianzasHoja 2 de 4




LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

a) Responsabilidad Civil Contaminación.

I. Está asegurada la responsabilidad civil en que incurriere el Proveedor y/o Contratista a consecuencia de lesiones corporales a terceros o daños materiales a bienes de estos, ocasionados por contaminación que ocurra en forma accidental, súbita o imprevista, como consecuencia de la descarga, dispersión, filtración o escape de contaminantes, siempre que la contaminación y la causa que la provocó se presente de manera simultánea.

Así mismo, se cubre el costo o gasto resultante de evaluar, monitorear, limpiar, remover, controlar, eliminar o neutralizar contaminantes a consecuencia de la contaminación.

II. Es condición básica para que esta cobertura opere, que se pueda determinar claramente, el día que inició la emisión de contaminantes y que dicha emisión sea controlada dentro de los 7 días posteriores.

III. El Proveedor y/o Contratista deberá informar a la Compañía Aseguradora del comienzo de la emisión dentro de las 24 hrs. siguientes al conocimiento del mismo.

IV. Queda entendido y convenido que esta cobertura en ningún caso ampara ni se refiere a daños, reclamaciones o responsabilidades derivadas u ocasionadas de o por:

Daños que resulten directamente del manejo, proceso, tratamiento, almacenamiento, eliminación, vaciadura, descarga, liberación o escape de cualquier desperdicio.

Emisiones que se originen en o dentro de tanques de almacenamiento, contenedores, ductos o tuberías, las (os) cuales se encuentren o en cualquier momento hayan estado abajo de la superficie de la tierra o agua y por lo tanto se encuentren expuestas a erosión, excavación o cualquier otra causa y que no sean imputables al asegurado.

Daños por contaminación gradual que se presente en forma gradual, lenta, progresiva o crónica.

Daños genéticos a personas o animales.

Daños ocasionados por aguas negras, basura, substancias residuales o residuos industriales.

V. Para efectos de este seguro se entenderá por:

Contaminación: Variación perjudicial de aguas, atmósfera, suelos, subsuelos, o bien, por ruido.

Contaminantes: Cualquier substancia o irritante sólido, liquido o gaseoso, incluyendo pero no limitado a humo, vapor, hollín, vaho, ácidos o álcalis, productos químicos y desperdicios. El término desperdicios como se usa en esta definición incluye materiales que se vuelven a consumir, reciclar, reacondicionar o recuperar.

Emisión: Descarga, dispersión, liberación o escape de contaminantes.

b) Responsabilidad Civil Explosivos.

Derivada del almacenamiento y la utilización de materias explosivas, en el desarrollo de la obra, trabajo o servicio materia del seguro.

Se excluyen los daños derivados de trabajos con explosivos, ocasionados a inmuebles dentro de un radio de 150 metros con respecto al lugar de la explosión.

FianzasHoja 3 de 4




LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

c) Responsabilidad Civil Carga y Descarga.

Derivada de daños a vehículos terrestres ajenos, durante las operaciones de carga y descarga ocasionados por grúas, cabrias o montacargas. También se cubren daños a tanques, cisternas, contenedores durante la operación de descarga, a consecuencia de implosión.

d) Instalaciones Subterráneas.

Por daños ocasionados a tuberías, cables, canales u otras instalaciones subterráneas, solo cuando el asegurado se hubiere informado en las oficinas competentes sobre la situación y características de las instalaciones.

e) Trabajos de Soldadura.

Derivadas de trabajos de soldadura que ocasionen daños materiales a causa de incendio o explosión, cuando estos trabajos hubieren sido realizados, en forma comprobada, por personal experimentado y capacitado en técnicas de soldadura.

f) Demolición.

Derivada de trabajos de derribo y demolición de inmuebles.

Se excluyen los daños a inmuebles, derivados de trabajos del derribo o demolición, que se produzcan en un círculo cuyo radio equivalga a la altura de la construcción a demoler o derribar.

g) Máquinas de Trabajo.

Derivada de proporcionar a terceros maquinaria de trabajo autopropulsada y de suministrar fuerza eléctrica o neumática.

h) Apuntalamiento.

Derivada de daños causados por apuntalamiento, socalzados y recalzados.

No se amparan los daños ocasionados a los terrenos, edificios, partes de edificios o instalaciones a apuntalar, socalzar o recalzar, así como los daños por no apuntalar, socalzar o recalzar, cuando estas actividades debieran hacerse.

FIN DEL TEXTO

FianzasHoja 4 de 4



LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

OBRA: REHABILITACION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, AISLAMIENTO TÉRMICO PARA ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS A LÍNEAS, EQUIPOS Y ESTRUCTURAS DE LAS UNIDADES 300 Y 400 DE LA PLANTA ETILBENCENO-ESTIRENO EN PETROQUÍMICA CANGREJERA, S.A. DE C.V.

A N E X O "A"A N E X O "A"

RELACIÓN DE PLANOS

No. PLANONo. PLANO DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN REVISIÓNREVISIÓNQ-166-49-01 Localización general. 0DIB. No. 17-P-0060. Localización de equipo área 400. 0DIB. No. 17-P-0059. Localización de equipo área 300. 0DIB. No.1 al No.21 Estructuras deterioradas del reactor DC-5301 Área 300 0

NOTA. ESTOS PLANOS ESTARAN DISPONIBLES PARA SU CONSULTA EN LA SUPERINTENDENCIA DE CONTRATOS Y SOLO SE ENTREGARA COPIA AL LICITANTE GANADOR.

Hoja 1



LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03


A N E X O " B "A N E X O " B "ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y ALCANCES DE LOS CONCEPTOS DE OBRAESPECIFICACIONES PARTICULARES Y ALCANCES DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

==============================N O T A S G E N E R A L E SN O T A S G E N E R A L E S

1. PETROQUÍMICA CANGREJERA, S.A. DE C.V., NO RECONOCERÁ PAGO ADICIONAL POR CONCEPTOS ORIGINADOS POR CAUSAS CLIMATOLÓGICAS, Y NO SE PERMITIRÁ EJECUTAR TRABAJO ALGUNO EN CASO DE QUE POR CAUSAS CLIMATOLÓGICAS SE PONGA EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL PERSONAL, LAS INSTALACIONES O LA CALIDAD DEL TRABAJO, NO RECONOCIENDO TIEMPOS MUERTOS POR ESTA SITUACIÓN, YA QUE ESTOS ESTÁN CONSIDERADOS EN EL FORMATO “PE-05”.

2. EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON LA REGLAMENTACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL, TANTO FEDERAL (NORMAS DE LA S.T.P.S.) COMO DE PETRÓLEOS MEXICANOS.

3. SI A JUICIO DEL RESIDENTE DE OBRA DE PETROQUIMICA CANGREJERA EL CONTRATISTA GENERA MATERIAL SOBRANTE, DESECHOS O RESIDUOS QUE PUEDEN SER CONSIDERADOS COMO RESIDUOS PELIGROSOS AL AMBIENTE SIEMPRE QUE ESTOS NO PUEDAN SER REUTILIZADOS POR EL PROPIO CONTRATISTA ESTE DEBERA RETIRARLOS DE LAS INSTALACIONES, SIN RESPONSABILIDAD NI CARGO ALGUNO PARA PETROQUIMICA CANGREJERA, PUDIENDO SER ALGUNO O VARIOS DE LOS MATERIALES ENLISTADO EN LA RELACION SIGUIENTE, LA CUAL ES ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA.

MATERIALES SOBRANTES (POLIURETANO, RESINAS, FIBRAS, AISLANTES, RECUBRIMIENTOS, ETC.) ESTOPAS INPREGNADAS, BROCHAS, RESIDUOS DE PINTURA, ETC. ACEITE DE LUBRICACION GASTADOS. ENVACES VACIOS DE PLASTICO O METALICOS QUE CONTUVIERON MATERIALES O RESIDUOS

PELIGROSOS. ACUMULADORSE O BATERIAS GASTADAS.

PARA SU DISPOSICION FINAL , EL CONTRATISTA INVARIABLEMENTE DEBERA CUMPLIR CON LO QUE ORDENA EL REGLAMENTO EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE, ASI COMO LA NOM -052-ECOL, PARA LO CUAL DEBERA REALIZAR EL TRAMITE, YA SEA QUE ELLA LO HAGA DIRECTAMENTE ANTE LA SEMARNAT O QUE CONTRATE A UNA EMPRESA AUTORIZADA EN EL RAMO, PARA EL MANEJO ALMACENAJE , TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DEL RESIDUO PELIGROSO EN UN LUGAR AUTORIZADO PARA TAL FIN, DEBIENDO PRESENTAR AL RESIDENTE DE LA OBRA DE PETROQUIMICA CANGREJERA, COPIA SIMPLE DE LA AUTORIZACION DE LA SEMARNAT PARA COTEJARLA CON UNA COPIA DEL MANIFIESTO DE DISPOSICION DEL RESIDUO PELIGROSO EN EL DESTINO FINAL.EN CASO DE QUE LA CONTRATISTA NO ENTREGUE LOS DOCUMENTOS ANTERIORES, PETROQUIMICA CANGREJERA SE RESERVA EL DERECHO DE REPORTARSELO A LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA DESLINDAR RESPONSABILIDADES.

4. EL CONTRATISTA QUE POR MOTIVO DE SU TRABAJO GENERE RESIDUOS NO PELIGROSOS COMO “BASURA MUNICIPAL” ENTRE LAS QUE SE INCLUYEN LOS DESPERDICIOS DE COMIDA, MADERA, PLASTICOS, EMBALAJES, ESCOMBROS, ETC. SIEMPRE Y CUANDO NO ESTEN O HAYAN ESTADO EN CONTACTO CON RESIDUOS PELIGROSOS , DEBERAN RETIRARLOS FUERA DE LAS INSTALACIONES DE PETROQUÍMICA CANGREJERA S.A. DE C.V., Y DEPOSITARLOS EN EL BASURERO MUNICIPAL BAJO PREVIO PERMISO O CONVENIO CON LA AUTORIDAD DEL MUNUCIPIO CORRESPONDIENTE , DEBIENDO ENTREGAR AL SUPERVISOR DE LA OBRA DE PERTOQUIMICA CANGREJERA COPIA DEL DOCUMENTO ANTERIOR Y COPIA DEL COMPROBANTE DE CADA ENTERGA DEL RESIDUO NO PELIGROSO EN EL BASURERO MUNICIPAL.

Hoja 1 de 5



LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

EL CONTRATISTA QUE POR MOTIVO DE SUS ACTIVIDADES, GENERA MOVIMIENTOS DE TIERRA, ESTA DEBERA SER DEPOSITADA EN EL LUGAR DENTRO DE LAS INSTALACIONES, EL CUAL LE SERA INFORMADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA DE PETROQUIMICA CANGREJERA, EN DONDE UNICAMENTE SE PODRA ACCESAR CON SU AUTORIZACION, Y DEBERA EVITAR EN TODO MOMENTO REVOLVER CON LA TIERRA, BASURA, ESCOMBRO U OTRO MATERIAL EXTRAÑO AL CONTENIDO DEL SUELO.

PARA AQUELLOS RESIDUOS CON CARACTERISTICAS ESPECIALES QUE NO SEAN CONSIDERADOS COMO BASURA MUNICIPAL Y QUE EL CONTRATISTA LAS GENERE COMO CONSECUENCIA DE SUS ACTIVIDADES, CLASIFICANDOLOS COMO NO PELIGROSOS , DEBERA PRESENTAR AL SUPERVISOR DE LA OBRA DE PETROQUIMICA CANGREJERA, PREVIO AVISO A LA ASIPA , LA PRUEBA CRETIB DEL RESIDUO EFECTUADA POR UN LABORATORIO CON ACREDITAMIENTO VIGENTE ANTE LA EMA.A.C., PARA AVALAR SU NO PELIGROSIDAD Y DISPONERLO ADECUADAMENTE DE ACUERDO A LOS PUNTOS ANTERIORES

5. DE LOS MATERIALES QUE PROPORCIONE PETROQUÍMICA CANGREJERA, S.A. DE C.V., LOS SOBRANTES DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ EL CONTRATISTA REGRESARLOS AL RESIDENTE DE OBRA.

6. EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA Y/O EN LOS ALCANCES ANOTADOS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES SE MENCIONAN ÚNICAMENTE LAS OPERACIONES BÁSICAS, PERO SE CONSIDERAN INCLUIDAS TODAS LAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA REALIZACIÓN DEL TRABAJO.

7. TODOS LOS MATERIALES QUE SUMINISTRA EL CONTRATISTA DEBERÁN SER NUEVOS Y CONTAR CON LOS DOCUMENTOS CERTIFICADOS QUE GARANTICEN LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

8. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LOS DAÑOS OCASIONADOS DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA A CUALQUIER INSTALACIÓN EXISTENTE EN PETROQUÍMICA CANGREJERA, S.A. DE C.V.

9. EL CONTRATISTA DEBERÁ DISPONER CON LA DEBIDA OPORTUNIDAD DE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL QUE SE REQUIERA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL TIEMPO PROGRAMADO.

10. EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONSIDERAR E INCLUIR DENTRO DE SU PROPUESTA TODAS LAS OBRAS PROVISIONALES, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, ACTIVIDADES Y TRABAJOS NECESARIOS PARA QUE LA OBRA QUEDE TOTALMENTE CONCLUIDA DE ACUERDO AL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES.

11. EL CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LA OBRA Y DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA, ASÍ MISMO DEBERÁ DISPONER DE LOS ELEMENTOS, MEDIOS Y FACILIDADES PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA MISMA. EN CASO DE QUE LAS PRUEBAS NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES, EL CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A REALIZAR POR SU CUENTA LAS PRUEBAS Y CORRECCIONES NECESARIAS EN LA OBRA.

12. SALVO LOS MATERIALES QUE PROPORCIONARÁ PETROQUÍMICA CANGREJERA, S.A. DE C.V., Y QUE SE ENLISTAN EN EL ANEXO “F” EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR LOS DEMÁS MATERIALES.

13. PETROQUÍMICA NO SUMINISTRARA NINGÚN COMBUSTIBLE NI LUBRICANTE.

14. PARA EL FINIQUITO DE LA OBRA, EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LA LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DONDE REALIZO LOS TRABAJOS, EN CASO CONTRARIO, NO SE DARÁN POR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS.

15. TODO EL MATERIAL QUE SUMINISTRE EL CONTRATISTA DEBERÁ SER INSTALADO (COLOCADO), PARA QUE PROCEDA PARA SU PAGO. MATERIAL QUE NO SE COLOQUE NO SERÁ PAGADO Y EL

Hoja 2 de 5



LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

CONTRATISTA DEBERÁ RETIRARLO DE LA OBRA, SIN CARGOS ADICIONALES PARA PETROQUÍMICA CANGREJERA, S.A. DE C.V.

16. EL CONTRATISTA DEBERÁ HACER LIMPIEZA DIARIAMENTE EN EL ÁREA DE TRABAJO.

17 AL APLICAR GRIT-BLAST EN ÁREAS DE PLANTAS EN OPERACIÓN Y/O EN ÁREAS DE TRANSITO DE PERSONAL, EL CONTRATISTA DEBERÁ PROTEGER CON LONAS EN BUEN ESTADO, CONFINANDO DE LA ALTURA DE TRABAJO HASTA EL PISO LAS ÁREAS DONDE SE REQUIERA DICHA PROTECCIÓN, YA QUE EN CASO CONTRARIO NO SE PERMITIRÁ LA REALIZACIÓN DE ESTOS TRABAJOS, SIENDO IMPUTABLE AL CONTRATISTA LOS ATRASOS OCASIONADOS POR DICHO INCUMPLIMIENTO.

18 EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR POR ESCRITO A LA SUPERVISIÓN UN REPORTE DE LAS CALIBRACIONES DE LOS ESPESORES DE LA PINTURA (TANTO PRIMARIO COMO ACABADO), EN TUBERÍAS Y ESTRUCTURAS, PARA SU RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE POR EL RESIDENTE DE OBRA DE PETROQUIMICA CANGREJERA S.A. DE C.V.

19 LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO SERÁN ACARREADAS HASTA EL PATIO DE CHATARRAS LOCALIZADAS EN EL INTERIOR DE PETROQUIMICA CANGREJERA, S.A. DE C.V.

20 EL CONTRATISTA DEBERÁ COLOCAR LETREROS DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, INDICANDO SU DESCRIPCIÓN, NÚM. DE CONTRATO Y CONTRATISTA QUE EJECUTAN LOS TRABAJOS CON DIMENSIONES MÍNIMAS DE 0.80 X 1.20 MTS.

21 EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER SU EQUIPO Y HERRAMIENTA EN BUENAS CONDICIONES PARA OPERAR, EL CUAL PODRÁ SER INSPECCIONADO PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS.

22 EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON EL PERSONAL CAPACITADO PARA OPERAR EQUIPOS DE COMBUSTIÓN INTERNA, HIDRÁULICOS Y/O ELÉCTRICOS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD DE NUESTRO PERSONAL E INSTALACIONES.

23 EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON OFICINAS DE CAMPO TIPO MOVIL AUTOSUFICIENTE DE ACUERDO A LA MAGNITUD DE CADA OBRA, MISMA QUE SE COLOCARA EN EL LUGAR DESTINADO PARA CONTRATISTAS EN PETROQUIMICA CANGREJERA, S.A. DE C.V.

24 SE PROHÍBE UTILIZAR HIDRANTES DE CONTRA INCENDIO, SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA AUDITORIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.

25 TODOS LOS EQUIPOS DE COMBUSTIÓN INTERNA AL SERVICIO DE CONTRATISTA (COMPRESORES, VEHÍCULOS AUTOMOTRICES, GRÚAS, WINCHES, ETC.) DEBERÁN OPERAR EN ESTADO OPTIMO; LOS ESCAPES DE TODAS LAS UNIDADES DE COMBUSTIÓN INTERNA (LIGERAS Y PESADAS) DEBERÁN CONTAR CON UN DISPOSITIVO “MATA CHISPAS”, YA QUE NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LOS EQUIPOS Y UNIDADES QUE NO CUENTEN CON ESTE DISPOSITIVO. Y CUANDO SE REQUIERA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE LIQUIDO (GASOLINA, DIESEL) Y/O ACEITE DE TRANSMISIÓN O MOTOR, DEBERAN CUBRIR LOS SIGUIENTES ASPECTOS

25.1 NO PRESENTAR FUGAS DE COMBUSTIBLE O ACEITES.25.2 AL EFECTUAR RELLENOS DE COMBUSTIBLE, NO DERRAMAR AL PISO, PARA EVITAR

CONTAMINACIÓN A REGISTROS DE DRENAJE PLUVIAL.

26 EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR EN SU PROPUESTA TÉCNICA, LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL QUE PERMITA CONSTATAR QUE EL PERSONAL QUE REALIZARÁ LA LABOR DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS, ESTE CAPACITADO Y CON CERTIFICACIÓN VIGENTE.

27 SE PROHÍBE QUE EL PERSONAL A CARGO DEL CONTRATISTA INTRODUZCA, TENGA O ALIMENTE ANIMALES, TALES COMO PERROS, GATOS, ETC... DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE PETROQUÍMICA CANGREJERA, S.A. DE C.V.

Hoja 3 de 5



LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

28 EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON BODEGA DE CAMPO TIPO CAMPER MOVIBLE AUTOSUFICIENTE DE ACUERDO A LA MAGNITUD DE CADA OBRA, MISMA QUE SE COLOCARA EN EL LUGAR DESTINADO PARA CONTRATISTAS EN PETROQUIMICA CANGREJERA, S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES GENERALES

1. EN LAS PARTIDAS DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ( ANEXO “C”) EN LAS QUE SE ENUNCIE UNA CODIFICACIÓN, LOS ALCANCES DE OBRA SE CONSIDERAN DEL CATALOGO GENERAL DE CONCEPTOS GEN-004. DE PETRÓLEOS MEXICANOS.

2. EN LAS PARTIDAS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS (ANEXO “C”) EN LAS CUALES SE ENUNCIA EN LA COLUMNA DE CODIFICACIÓN LA NOMENCLATURA (S/C) LOS ALCANCES DE OBRA SE DEBERÁN CONSIDERAR LOS INDICADOS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL ANEXO “B”.

3. EN LAS PARTIDAS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS (ANEXO “C”) EN LAS CUALES SE ENUNCIA EN LA COLUMNA DE CODIFICACIÓN LA SIGUIENTE NOMENCLATURA (SIM) LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO PERTENECEN AL CATALOGO GENERAL DE CONCEPTOS, SIN EMBARGO EL ALCANCE DE LOS TRABAJOS ES SIMILAR A LOS DEL MISMO, DE ACUERDO A LA CODIFICACIÓN ENUNCIADA EN LA PARTE INFERIOR DE LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

PARTIDA NUMERO 177 a la 184. ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 1.

DESMANTELAMIENTO DE LAMINA DE ALUMINIO, AISLAMIENTO POLIURETANO EN FORMA DE MEDIA CAÑA Y ESPREADO, COLCHA DE LANA MINERAL EN TUBERÍAS Y EQUIPOS.EN TUBERÍAS HASTA 0-15, DE 15 A 30, Y DE 30 A 60 METROS DE ALTURA.EN EQUIPOS HASTA 0-20 Y DE 20 A 40 METROS DE ALTURA.

ALCANCES DEL CONCEPTO

ESTA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, EL PERSONAL NECESARIO QUE GARANTICE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y DEL PROGRAMA ESTABLECIDO, LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA EFECTOS DE PAGO SERÁ POR M2 / ML Y SU PAGO INCLUYE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS ADEMÁS DE AJUSTARSE A NORMAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADA EN EL ANEXO “C” DE LAS BASES DE LICITACION APLICABLE EN LA PARTIDA NO. 177 A LA 184 .

1.- DESMANTELAMIENTO DE LAMINA DE ALUMINIO, MEDIAS CAÑAS DE POLIURETANO, Y POLIURETANO ESPREADO, COLCHA DE LANA MINERAL EN MAL ESTADO Y ELEMENTOS DE SUJECION DEL AISLANTE TALES COMO FLEJES, GRAPAS, PIJAS, ETC. COLOCANDO ANDAMIOS Y MEDIDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD A LOS TRABAJADORES.

2.- MANEJO CON PRECAUCION Y CUIDADO DEL MATERIAL DE DESECHO, RETIRO, CARGAS, MANIOBRAS Y ACARREOS, A LAS BASCULAS PARA LA MEDICION DE SU PESO, POR LO QUE DEBERAN PESARSE LOS TAMBOS VACIOS JUNTO CON EL VEHÍCULO REGRESAR PARA LA CARGA DEL MATERIAL DE DESECHO Y PESARSE PARA LA MEDICION DE SU CARGA Y DESPUÉS TRANSPORTARLO PARA SU INGRESO AL ALMACEN DE PETROQUIMICA CANGREJERA S.A. DE C.V.

3.-LOS RESIDUOS O DESECHOS DEL AISLANTE RETIRADO (POLIURETANO) DEBERAN CONFINARSE EN TAMBOS METALICOS USADOS, EN BUENAS CODICIONES, DEBIDAMENTE ROTULADOS POR EL CONTRATISTA (COLOR, PINTURA, TAMAÑO DE LETRAS, INDICADOS POR EL SUPERVISOR), A EFECTOS QUE PUEDAN SER

Hoja 4 de 5



LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

TRANSPORTADOS Y ENTREGADOS COMO LOTE DE RESIDUOS INDUSTRIALES AL DEPTO. DE ADMON. CONTROL DE SUMINISTROS (ALMACEN) EL ROTULO DEBE INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS BASICOS:

A.- DE QUE SE TRATA EL RESIDUO. EJEMPLO: (COLCHA DE LANA MINERAL).

B.- NOMBRE DE LA PLANTA DE DONDE SE RETIRA.

C.- FECHA (MES Y AÑO).

D.- TAMBO No. X de X (ENUMERAR LOS ENVASES)

E.- PESO DEL LOTE.

F.- No. DE CONTRATO.

4.- LOS TAMBOS DEBERÁN SER SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA (POR LO CUAL DEBERÁN SER INCLUÍDOS EN SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS), DEBERÁN ESTAR EN BUENAS CODICIONES, CON TAPA Y ARILLO, CON TORNILLOS DE AJUSTE, EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LA ROTULACIÓN DE LOS MISMOS. EL CONTRATISTA SE ENCARGARÁ DE LAS CARGAS, ACARREOS, TRANSPORTE Y MANIOBRAS, AL ÁREA DE BÁSCULAS PARA LA MEDICIÓN DE SU PESO E INGRESO DE RESIDUOS INDUSTRIALES AL ALMACÉN DEL PROPIO COMPLEJO PETROQUÍMICO.

Hoja 5 de 5



LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03.


ANEXO “B-1”ANEXO “B-1”

NORMAS GENERALESNORMAS GENERALES

D E S C R I P C I Ó N No. DE NORMA

1.- Aislamiento térmico para altas temperaturas. 2.313.01

2.- Foam Glass NRF-025

3.- Recubrimientos para protección anticorrosiva. 4.411.01

4.- Aislamientos Térmicos NOM-9- ENERG-95

5.- Colores equipos y tuberías. NRF -009

6.- Colores y letreros 3.403.01

7.- Sistema de protección anticorrosiva. 2.411.01

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hoja 1



ANEXO “ C ”ANEXO “ C ”LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, AISLAMIENTO TÉRMICO PARA ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS A LÍNEAS, EQUIPOS Y ESTRUCTURAS DE LAS UNIDADES 300 Y 400 DE LA PLANTA ETILBENCENO-ESTIRENO EN PETROQUÍMICA CANGREJERA, S.A. DE C.V.

NOTAS ACLARATORIAS AL CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN Y NOTAS ACLARATORIAS AL CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN Y CANTIDAD DE TRABAJO.CANTIDAD DE TRABAJO.

1.- LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN INCLUIR LOS CARGOS DIRECTOS, UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS

OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CONCURSO.

2.- EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA, ÚNICAMENTE SE ENUMERAN LAS OPERACIONES BÁSICAS, PERO SE CONSIDERAN INCLUIDAS TODAS LAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

3.- LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN INCLUIR LOS CARGOS DE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MANEJO DE LOS MATERIALES HASTA LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA, SALVO INDICACIONES EN CONTRARIO, EN CUYO CASO SE ESPECIFICA “PETROQUIMICA CANGREJERA, S.A. DE C.V. SUMINISTRA. “

4.- LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN INCLUIR EN SU CASO, LO CORRESPONDIENTE A TRANSPORTE DE PERSONAL Y ALIMENTOS.

5.- LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN INCLUIR LOS CARGOS POR MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, EN LOS CASOS EN QUE PETROQUIMICA CANGREJERA, S.A. DE C.V., FACILITA AL CONTRATISTA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, SE HACE LA INDICACIÓN RESPECTIVA.

6.- EN EL PRESENTE PRESUPUESTO NO DEBERÁ CONSIDERARSE NINGÚN CARGO POR CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

7.- LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN INCLUIR EL CARGO POR TRANSPORTE, RETIRO DEL EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA 8.- SE DEBERÁ CONSIDERAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE

CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE QUE ESTABLECE PETROQUIMICA CANGREJERA, S.A. DE C.V.

9.- DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL CUARTO PÁRRAFO DE LA CLÁUSULA OCTAVA DE LOS REQUISITOS E INFORMACIÓN GENERAL DE LICITACIÓN; EL ANEXO C SE PODRÁ PRESENTAR EN DISCO FLEXIBLE DE 3 ½”, EL CUAL SE LE PROPORCIONARA A LOS LICITANTES EN LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTRATOS Y SERVICIOS, DESDE LA VENTA DE BASES HASTA EL DIA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, EN CASO DE ADQUIRIR LAS BASES A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET FAVOR DE SOLICITAR EL ARCHIVO AL TEL. (01-9) 211-3010, PROPORCIONANDO SU DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL).

LICITANTE:

REPRESENTANTE LEGAL:

IMPORTE TOTAL CON NUMERO:

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

Hoja 1 de 38



Hoja 2 de 38


SUPERINTENDENCIA DE CONTRATOS Y SERVICIOSANEXO C

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN Y CANTIDAD DE TRABAJO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, AISLAMIENTO TÉRMICO PARA ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS A LÍNEAS, EQUIPOS Y ESTRUCTURAS DE LAS UNIDADES 300 Y 400 DE LA PLANTA ETILBENCENO-ESTIRENO EN PETROQUÍMICA CANGREJERA, S.A. DE C.V.

PTA CODIF CONCEPTO UNDCANT PRECIO UNITARIO

IMPORTENUMERO LETRA NUMERO LETRA

*01 656-215 Limpieza manual en equipo mecánico, rasqueteo, cepillado y limpieza con solvente eliminando aceite y grasa mediante la aplicación de un desengrasante tipo Amercoat 57 ó equivalente, hasta 5 metros de altura.

M2 300.000 TRESCIENTOS

*02 659-661 Recubrimiento primario en superficies metálicas aplicado por aspersión RP-6 epóxico catalizado, una capa de .0508 mm. (.002 In) en estructura ligera y tubería de 2” a 4” de diámetro hasta 5 metros de altura.

M2 1043.000 MIL CUARENTA Y TRES

*03 659-665 Recubrimiento primario en superficies metálicas aplicado por aspersión RP-6 epóxico catalizado, una capa de .0508 mm. (.002 In) en estructura ligera y tubería de 2” a 4” de 5 a 30 metros de altura.

M2 884.000 OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

*04 659-671 Recubrimiento primario en superficies metálicas aplicado por aspersión RP-6 epóxico catalizado, una capa de .0508 mm. (.002 In) en estructura semipesada y tubería de 6” a 12” de diámetro hasta 5 metros de altura.

M2 1019.800 MIL DIECINUEVE CON OCHOCIENTOS MILESIMOS

*05 659-675 Recubrimiento primario en superficies metálicas aplicado por aspersión RP-6 epóxico catalizado, una capa de .0508 mm. (.002 In) en estructura semipesada y tubería de 6” a12” de diámetro de 5 a 30 metros de altura.

M2 1549.000 MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE

*06 659-681 Recubrimiento primario en superficies metálicas aplicado por aspersión RP-6 epóxico catalizado, una capa de .0508 mm. (.002 In) en estructura pesada hasta 5 metros de altura.

M2 84.000 OCHENTA Y CUATRO

Hoja 2 de 38




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________




*07 659-685 Recubrimiento primario en superficies metálicas aplicado por aspersión RP-6 epóxico catalizado, una capa de .0508 mm. (.002 In) en estructura pesada de 5 a 30 metros de altura.

M2 440.140 CUATROCIENTOS CUARENTA CON CIENTO CUARENTA MILESIMOS

*08 659.691 Recubrimiento primario en superficies metálicas aplicado por aspersión RP-6 epóxico catalizado, una capa de .0508 mm. (.002 In) en tubería de 14” a 24” de diámetro hasta 5 metros de altura.

M2 25.460 VEINTICINCO CON CUATROCIENTOS SESENTA MILESIMOS

*09 659.693 Recubrimiento primario en superficies metálicas aplicado por aspersión RP-6 epóxico catalizado, una capa de .0508 mm. (.002 In) en tubería de 14” a 24” de diámetro de 5 a 30 metros de altura

M2 176.430 CIENTO SETENTA Y SEIS CON CUATROCIENTOS TREINTA MILESIMOS

*10 659.701 Recubrimiento primario en superficies metálicas aplicado por aspersión RP-6 epóxico catalizado, una capa de .0508 mm. (.002 In) en válvulas de 2” a 4” de diámetro hasta 5 metros de altura.

Pza. 485.000 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO

*11 659.703 Recubrimiento primario en superficies metálicas aplicado por aspersión RP-6 epóxico catalizado, una capa de .0508 mm. (.002 In) en válvulas de 2” a 4” de diámetro de 5 a 30 metros de altura.

Pza. 348.000 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO


Pza. 56.000 CINCUENTA Y SEIS

Hoja 3 de 38




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________




*13 659-708 Recubrimiento primario en superficies metálicas aplicado por aspersión RP-6 epóxico catalizado, una capa de .0508 mm. (.002 In) en válvulas de 6” a 12” de diámetro de 5 a 30 metros de altura.

Pza. 33.000 TREINTA Y TRES


Pza. 3.000 TRES

*15 659.713 Recubrimiento primario en superficies metálicas aplicado por aspersión RP-6 epóxico catalizado, una capa de .0508 mm. (.002 In) en válvulas de 2” a 4” de diámetro de 5 a 30 metros de altura.

Pza. 5.000 CINCO

*16 659.721 Recubrimiento primario en superficies metálicas aplicado por aspersión RP-6 epóxico catalizado, una capa de .0508 mm. (.002 In) en bridas de 2” a 4” de diámetro hasta 5 metros de altura.

Jgo. 456.000 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

*17 659.723 Recubrimiento primario en superficies metálicas aplicado por aspersión RP-6 epóxico catalizado, una capa de .0508 mm. (.002 In) en bridas de 2” a 4” de diámetro de 5 a 30 metros de altura.

Jgo. 287.000 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE

*18 659-726 Recubrimiento primario en superficies metálicas aplicado por aspersión RP-6 epóxico catalizado, una capa de .0508 mm. (.002 In) en bridas de 6” a 12” de diámetro hasta 5 metros de altura.

Jgo. 83.000 OCHENTA Y TRES

Hoja 4 de 38




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________




*19 659-728 Recubrimiento primario en superficies metálicas aplicado por aspersión RP-6 epóxico catalizado, una capa de .0508 mm. (.002 In) en bridas de 6” a 12” de diámetro de 5 a 30 metros de altura.

Jgo. 76.000 SETENTA Y SEIS

*20 659-731 Recubrimiento primario en superficies metálicas aplicado por aspersión RP-6 epóxico catalizado, una capa de .0508 mm. (.002 In) en bridas de 14” a 24” de diámetro hasta 5 metros de altura.

Jgo. 2.000 DOS

*21 659-733 Recubrimiento primario en superficies metálicas aplicado por aspersión RP-6 epóxico catalizado, una capa de .0508 mm. (.002 In) en bridas de 14” a 24” de diámetro de 5 a 30 metros de altura

Jgo. 8.000 OCHO

*22 659-736 Recubrimiento primario en superficies metálicas aplicado por aspersión RP-6 epóxico catalizado, una capa de .0508 mm. (.002 In) en bridas de 26” ó mas hasta 5 metros de altura.

Jgo. 1.000 UNO

*23 659-738 Recubrimiento primario en superficies metálicas aplicado por aspersión RP-6 epóxico catalizado, una capa de .0508 mm. (.002 In) en bridas de 26” ó mas de 5 a 30 metros de altura.

Jgo. 3.000 TRES

*24 659-746 Recubrimiento primario en superficies metálicas aplicado por aspersión RP-6 epóxico catalizado, una capa de .0508 mm. (.002 In) en rejillas, barandales y escaleras hasta 5 metros de altura.

M2 1240.000 MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Hoja 5 de 38




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________




*25 659-746 Recubrimiento primario en superficies metálicas aplicado por aspersión RP-6 epóxico catalizado, una capa de .0508 mm. (.002 In) en rejillas, barandales y escaleras de 5 a 30 metros de altura.

M2 2545.000 DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO

*26 659-255 Recubrimiento primario en superficies metálicas aplicado por aspersión RP-6 epóxico catalizado, una capa de .0508 mm. (.002 In) en exterior de recipientes y tanques cilíndricos verticales hasta 15 metros de altura.

M2 600.000 SEISCIENTOS

*27 659-258 Recubrimiento primario en superficies metálicas aplicado por aspersión RP-6 epóxico catalizado, una capa de .0508 mm. (.002 In) en exterior de recipientes y tanques cilíndricos verticales hasta 30 metros de altura.

M2 500.000 QUINIENTOS

*28 659-741 Recubrimiento primario en superficies metálicas aplicado por aspersión RP-6 epóxico catalizado, una capa de .0508 mm. (.002 In) en equipo mecánico hasta 5 metros de altura.


*29 664-06 Fondos rectangulares de letreros en superficies metálicas y de concreto hasta 15 metros de altura.

M2 126.000 CIENTO VEINTISEIS

*30 001-200 Desmontaje de estructura metálica ligera hasta 20 metros de altura, con perfiles hasta 12 Kg/m.

Ton. 0.849 CERO CON OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILESIMOS

Hoja 6 de 38




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________




*31 001-205 Desmontaje de estructura metálica semipesada hasta 20 metros de altura, con perfiles de 12.01 a 60 kg/m.

Ton. 0.919 CERO CON NOVECIENTOS DIECINUEVE MILESIMOS

*32 001-210 Desmontaje de estructura metálica pesada hasta 20 metros de altura, con perfiles de 60 kg/m. ó mas.

Ton. 0.484 CERO CON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILESIMOS

*33001-215

Desmontaje de estructura metálica ligera de 20 a 40 metros de altura, con perfiles hasta 12 Kg/m.

Ton. 0.824 CERO CON OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILESIMOS

*34 001-220 Desmontaje de estructura metálica semipesada de 20 a 40 metros de altura, con perfiles hasta 12.01 a 60 Kg/m.

Ton. 1.102 UNO CON CIENTO DOS MILESIMOS

*35 001-225 Desmontaje de estructura metálica pesada de 20 a 40 metros de altura, con perfiles de 60 Kg/m. ó mas.

Ton. 0.410 CERO CON CUATROCIENTOS DIEZ MILESIMOS

*36 048-005 Fabricación de estructura metálica, incluye todos los herrajes necesarios con perfiles ligeros hasta 20 metros de altura y 12 Kg/m.

Ton. 0.849 CERO CON OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILESIMOS

*37 048-010 Fabricación de estructura metálica semipesada, incluye todos los herrajes necesarios con perfiles hasta 20 metros de altura, de 12.01 a 60 kg/m.

Ton. 0.919 CERO CON NOVECIENTOS DIECINUEVE MILESIMOS

*38 048-015 Fabricación de estructura metálica pesada hasta 20 metros de altura, con perfiles de 12.01 a 60 kg/m.

Ton. 0.484 CERO CON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILESIMOS

Hoja 7 de 38




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________




*39 048-020 Fabricación de estructura metálica, incluye todos los herrajes necesarios con perfiles ligeros de 20 a 40 metros de altura y 12 Kg/m.

Ton. 0.824 CERO CON OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILESIMOS

*40 048-025 Fabricación de estructura metálica semipesada, incluye todos los herrajes necesarios con perfiles de 20 a 40 metros de altura, de 12.01 a 60 kg/m.

Ton. 1.102 UNO CON CIENTO DOS MILESIMOS

*41 048-030 Fabricación de estructura metálica semipesada, incluye todos los herrajes necesarios con perfiles de 20 a 40 metros de altura, de 12.01 a 60 kg/m.

Ton. 0.410 CERO CON CUATROCIENTOS DIEZ MILESIMOS

*42 SIM Limpieza a presión de chorro con Eurogrit A3 (0,2-1,4mm.) a metal blanco en estructura ligera y tubería de 2” a 4” de diámetro, hasta 5 metros de altura. Alcance similar a la codificación 658-016

M2 1213.000 MIL DOSCIENTOS TRECE

*43 SIM Limpieza a presión de chorro con Eurogrit A3 (0,2-1,4mm.) a metal blanco en estructura ligera y tubería de 2” a 4” de diámetro de 5 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 658-022

M2 884.000 OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

*44 SIM Limpieza a presión de chorro con Eurogrit A3 (0,2-1,4mm.) a metal blanco en estructura semipesada y tubería de 6” a 12” de diámetro hasta 5 metros de altura. Alcance similar a la codificación 658-032

M2 1019.800 MIL DIECINUEVE CON OCHOCIENTOS MILESIMOS

Hoja 8 de 38




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________




*45 SIM Limpieza a presión de chorro con Eurogrit A3 (0,2-1,4mm.) a metal blanco en estructura semi pesada y tubería de 6” a 12” de diámetro de 5 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 658-040.

M2 1549.000 MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE

*46 SIM Limpieza a presión de chorro con Eurogrit A3 (0,2-1,4mm.) a metal blanco en estructura pesada hasta 5 metros de altura. Alcance similar a la codificación 658-050


*47 SIM Limpieza a presión de chorro con Eurogrit A3 (0,2-1,4mm.) a metal blanco en estructura pesada de 5 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación658.060


*48 SIM Limpieza a presión de chorro con Eurogrit A3 (0,2-1,4mm.) a metal blanco en tubería de 14” a 24” de diámetro hasta 5 metros de altura. Alcance similar a la codificación 658.070


*49 SIM Limpieza a presión de chorro con Eurogrit A3 (0,2-1,4mm.) a metal blanco en tubería de 14” a 24” de diámetro de 5 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación658.080


*50 SIM Limpieza a presión de chorro con Eurogrit A3 (0,2-1,4mm.) a metal blanco en válvulas de 2” a 4” de diámetro hasta 5 metros de altura. Alcance similar a la codificación658.110

Pza. 664.000 SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO

*51 SIM Limpieza a presión de chorro con Eurogrit A3 (0,2-1,4mm.) a metal blanco en válvulas de 2” a 4” de diámetro de 5 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación658.120

Pza. 348.000 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Hoja 9 de 38




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________




*52 SIM Limpieza a presión de chorro con Eurogrit A3 (0,2-1,4mm.) a metal blanco en válvulas de 6” a 12” de diámetro hasta 5 metros de altura. Alcance similar a la codificación 658.130

Pza. 58.000 CINCUENTA Y OCHO

*53 SIM Limpieza a presión de chorro con Eurogrit A3 (0,2-1,4mm.) a metal blanco en válvulas de 6” a 12” de diámetro de 5 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 658-140

Pza. 35.000 TREINTA Y CINCO

*54 SIM Limpieza a presión de chorro con Eurogrit A3 (0,2-1,4mm.) a metal blanco en válvulas de 14” a 24” de diámetro hasta 5 metros de altura. Alcance similar a la codificación658.150

Pza. 3.000 TRES

*55 SIM Limpieza a presión de chorro con Eurogrit A3 (0,2-1,4mm.) a metal blanco en válvulas de 14” a 24” de diámetro de 5 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación658-160

Pza. 5.000 CINCO

*56 SIM Limpieza a presión de chorro con Eurogrit A3 (0,2-1,4mm.) a metal blanco en bridas de 2” a 4” de diámetro hasta 5 metros de altura. Alcance similar a la codificación 658.190.

Jgo. 456.000 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

*57 SIM Limpieza a presión de chorro con Eurogrit A3 (0,2-1,4mm.) a metal blanco en bridas de 2” a 4” de diámetro de 5 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación658.200

Jgo. 315.000 TRESCIENTOS QUINCE

Hoja 10 de 38




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________




*58 SIM Limpieza a presión de chorro con Eurogrit A3 (0,2-1,4mm.) a metal blanco en bridas de 6” a12” de diámetro hasta 5 metros de altura. Alcance similar a la codificación 658.210

Jgo. 85.000 OCHENTA Y CINCO


Jgo. 84.000 OCHENTA Y CUATRO

*60 SIM Limpieza a presión de chorro con Eurogrit A3 (0,2-1,4mm.) a metal blanco en bridas de 14” a 24” de diámetro hasta 5 metros de altura. Alcance similar a la codificación658.230

Jgo. 2.000 DOS


Jgo. 8.000 OCHO

*62 SIM Limpieza a presión de chorro con Eurogrit A3 (0,2-1,4mm.) a metal blanco en bridas de 26” de diámetro ó más hasta 5 metros de altura. Alcance similar a la codificación658.250

Jgo. 3.000 TRES

*63 SIM Limpieza a presión de chorro con Eurogrit A3 (0,2-1,4mm.) a metal blanco en bridas de 26” de diámetro ó mas de 5 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación658.260

Jgo. 5.000 CINCO

Hoja 11 de 38




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________




*64 SIM Limpieza a presión de chorro con Eurogrit A3 (0,2-1,4mm.) a metal blanco en rejillas, barandales y escaleras hasta 5 metros de altura. Alcance similar a la codificación 658-290


*65 SIM Limpieza a presión de chorro con Eurogrit A3 (0,2-1,4mm.)a metal blanco en rejillas, barandales y escaleras de 5 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación658-300


*66 SIM Limpieza a presión de chorro con Eurogrit A3 (0,2-1,4mm.)a metal blanco en tubería de 26” de diámetro ó mas de 5 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 658-100.

M2 210.000 DOSCIENTOS DIEZ

*67 SIM Limpieza a presión de chorro con Eurogrit A3 (0,2-1,4mm.)a metal blanco en equipo mecánico hasta 5 metros de altura. Alcance similar a la codificación 658.270

M2 725.000 SETECIENTOS VEINTICINCO

*68 SIM Limpieza a presión de chorro con Eurogrit A3 (0,2-1,4mm.)a metal blanco en equipo mecánico de 5 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 658.280

M2 2400.000 DOS MIL CUATROCIENTOS

*69 SIM Limpieza a presión de chorro con Eurogrit A3 (0,2-1,4mm.) (Rafagueo) en estructuras de concreto hasta 5 metros de altura. Alcance similar a la codificación 657-050.

M2 2065.000 DOS MIL SESENTA Y CINCO

*70 SIM Limpieza a presión de chorro con Eurogrit A3 (0,2-1,4mm.) (Rafagueo) en estructuras de concreto de 5 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 657-051.

M2 2960.000 DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA

Hoja 12 de 38




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________





M2 200.000 DOSCIENTOS

*72 SIM Limpieza a presión de chorro con Eurogrit A3 (0,2-1,4mm.) a metal blanco en estructura ligera y tubería de 2” a 4” de diámetro de 60 a 80 metros de altura. Alcance similar a la codificación 658-022

M2 10.000 DIEZ

*73 SIM Limpieza a presión de chorro con Eurogrit A3 (0,2-1,4mm.) a metal blanco en estructura semi pesada y tubería de 6” a 12” de diámetro de 60 a 80 metros de altura. Alcance similar a la codificación 658-040

M2 45.000 CUARENTA Y CINCO


M2 75.000 SETENTA Y CINCO

*75 SIM Limpieza a presión de chorro con Eurogrit A3 (0,2-1,4mm.)a metal blanco en tubería de 26” de diámetro ó mas de 60 a 80 metros de altura. Alcance similar a la codificación 658-100


*76 SIM Recubrimiento primario en superficies metálicas aplicado por aspersión RP-6 epóxico catalizado, una capa de .0508 mm. (.002 In) en estructura ligera y tubería de 2” a 4” de diámetro 30 a 60 metros de altura. Alcance similar a la codificación 659-665.

M250.000 CINCUENTA

Hoja 13 de 38




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________




*77 SIM Recubrimiento primario en superficies metálicas aplicado por aspersión RP-6 epóxico catalizado, una capa de .0508 mm. (.002 In) en estructura semipesada y tubería de 6” a 12” de diámetro 30 a 60 metros de altura. Alcance similar a la codificación 659-675.

M2 25.000 VEINTICINCO

*78 SIM Recubrimiento primario en superficies metálicas aplicado por aspersión RP-6 epóxico catalizado, una capa de .0508 mm. (.002 In) en rejillas, barandales y escaleras de 30 a 60 metros de altura. Alcance similar a la codificación 659-748.


*79 SIM Recubrimiento primario en superficies metálicas aplicado por aspersión RP-6 epóxico catalizado, una capa de .0508 mm. (.002 In) en estructura ligera y tubería de 2” a 4” de diámetro 60 a 80 metros de altura. Alcance similar a la codificación 659-665.

M2 10.000 DIEZ

*80 SIM Recubrimiento primario en superficies metálicas aplicado por aspersión RP-6 epóxico catalizado, una capa de .0508 mm. (.002 In) en estructura semipesada y tubería de 6” a 12” de diámetro 60 a 80 metros de altura. Alcance similar a la codificación 659-675.


*81 SIM Recubrimiento primario en superficies metálicas aplicado por aspersión RP-6 epóxico catalizado, una capa de .0508 mm. (.002 In) en rejillas, barandales y escaleras de 30 a 60 metros de altura. Alcance similar a la codificación 659-748.

M2 75.000 SETENTA Y CINCO

Hoja 14 de 38




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________




*82 SIM Recubrimiento primario en superficies metálicas aplicado por aspersión RP-6 epóxico catalizado, una capa de .0508 mm. (.002 In) en tuberías de 2 6” o mas de diámetro de 60 a 80 metros de altura. Alcance similar a la codificación 659-698.


*83 SIM Recubrimiento de acabado en superficies metálicas aplicado por aspersión RA-28 poliuretano, color verde tierno 004 para formar 2 capas de .0508 mm. (.002 In) cada una en estructura ligera. De 0 a 12kg.hasta 5 metros de altura. Alcance similar a la codificación 661-526.

M2 800.000 OCHOCIENTOS

*84 SIM Recubrimiento de acabado en superficies metálicas aplicado por aspersión RA-28 poliuretano, color blanco 002 para formar 2 capas de .0508 mm. (.002 In) cada una en tubería ligera de 2 a 4” de diámetro hasta 5 metros de altura. Alcance similar a la codificación 661-526.

M2 243.000 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES

*85 SIM Recubrimiento de acabado en superficies metálicas aplicado por aspersión RA-28 poliuretano, color verde tierno 004 para formar 2 capas de .0508 mm. (.002 In) cada una en estructura ligera. De 0 a 12kg.de 5 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 661-526.


Hoja 15 de 38




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________




*86 SIM Recubrimiento de acabado en superficies metálicas aplicado por aspersión RA-28 poliuretano, color blanco 002 para formar 2 capas de .0508 mm. (.002 In) cada una en tubería ligera de 2 a 4” de diámetro de 5 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 661-528.

M2 259.000 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

*87 SIM Recubrimiento de acabado en superficies metálicas aplicado por aspersión RA-28 poliuretano, color verde olivo 005 para formar 2 capas de .0508 mm. (.002 In) cada una en estructura semi pesada de 12.01 kg. hasta 5 metros de altura. Alcance similar a la codificación 661-530.

M2 800.000 OCHOCIENTOS

*88 SIM Recubrimiento de acabado en superficies metálicas aplicado por aspersión RA-28 poliuretano, color blanco 002 para formar 2 capas de .0508 mm. (.002 In) cada una en tubería semi pesada de 6” a 12” de diámetro hasta 5 metros de altura. Alcance similar a la codificación 661-530.

M2 219.000 DOSCIENTOS DIECINUEVE

*89 SIM Recubrimiento de acabado en superficies metálicas aplicado por aspersión RA-28 poliuretano, color verde olivo 005 para formar 2 capas de .0508 mm. (.002 In) cada una en estructura semi pesada de 12.01 kg. a 60 kg de 5 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 661-531.

M2 1200.000 MIL DOSCIENTOS

Hoja 16 de 38




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________




*90 SIM Recubrimiento de acabado en superficies metálicas aplicado por aspersión RA-28 poliuretano, color blanco 002 para formar 2 capas de .0508 mm. (.002 In) cada una en tubería semi pesada de 6” a 12” de diámetro de 5 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 661-531.

M2 349.000 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

*91 SIM Recubrimiento de acabado en superficies metálicas aplicado por aspersión RA-28 poliuretano, color verde olivo 005 para formar 2 capas de .0508 mm. (.002 In) cada una en estructura pesada de 60.01kg. hasta 5.00 metros de altura. Alcance similar a la codificación 661-534.


*92 SIM Recubrimiento de acabado en superficies metálicas aplicado por aspersión RA-28 poliuretano, color verde olivo 005 para formar 2 capas de .0508 mm. (.002 In) cada una en estructura pesada de 60.01kg. a mas de 5 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 661-536.


*93 SIM Recubrimiento de acabado en superficies metálicas aplicado por aspersión RA-28 poliuretano, color blanco 002 para formar 2 capas de .0508 mm. (.002 In) cada una en tubería pesada de 14” a 24” de diámetro hasta 5 metros de altura. Alcance similar a la codificación 661-538.


Hoja 17 de 38




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________




*94 SIM Recubrimiento de acabado en superficies metálicas aplicado por aspersión RA-28 poliuretano, color blanco 002 para formar 2 capas de .0508 mm. (.002 In) cada una en tubería pesada de 14” a 24” de diámetro de 5 a 30metros de altura. Alcance similar a la codif. 661-539.


*95 SIM Recubrimiento de acabado en superficies metálicas aplicado por aspersión RA-28 poliuretano, color blanco 002 para formar 2 capas de .0508 mm. (.002 In) cada una en válvulas de 2” a 4” de diámetro hasta 5 metros de altura. Alcance similar a la codificación 661-542.

Pza. 485.000 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO

*96 SIM Recubrimiento de acabado en superficies metálicas aplicado por aspersión RA-28 poliuretano, color blanco 002 para formar 2 capas de .0508 mm. (.002 In) cada una en válvulas de 2” a 4” de diámetro de 5 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 661-543

Pza. 322.000 TRESCIENTOS VEINTIDOS

*97 SIM Recubrimiento de acabado en superficies metálicas aplicado por aspersión RA-28 poliuretano, color blanco 002 para formar 2 capas de .0508 mm. (.002 In) cada una en válvulas de 6” a 12” de diámetro hasta 5 metros de altura. Alcance similar a la codificación 661-544.

Pza. 56.000 CINCUENTA Y SEIS

Hoja 18 de 38




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________




*98 SIM Recubrimiento de acabado en superficies metálicas aplicado por aspersión RA-28 poliuretano, color blanco 002 para formar 2 capas de .0508 mm. (.002 In) cada una en válvulas de 6” a 12” de diámetro de 5 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 661-545.

Pza. 33.000 TREINTA Y TRES

*99 SIM Recubrimiento de acabado en superficies metálicas aplicado por aspersión RA-28 poliuretano, color blanco 002 para formar 2 capas de .0508 mm. (.002 In) cada una en válvulas de 14” a 24” de diámetro hasta 5 metros de altura. Alcance similar a la codificación 661-546

Pza. 3.000 TRES

*100 SIM Recubrimiento de acabado en superficies metálicas aplicado por aspersión RA-28 poliuretano, color blanco 002 para formar 2 capas de .0508 mm. (.002 In) cada una en válvulas de 14” a 24” de diámetro de 5 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 661-547.

Pza. 5.000 CINCO

*101 SIM Recubrimiento de acabado en superficies metálicas aplicado por aspersión RA-28 poliuretano para formar 2 capas de .0508 mm. (.002 In) cada una en bridas de 2” a 4” de diámetro hasta 5 metros de altura. Alcance similar a la codificación 661-550.

Jgo. 372.000 TRESCIENTOS SETENTA Y DOS

Hoja 19 de 38




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________




*102 SIM Recubrimiento de acabado en superficies metálicas aplicado por aspersión RA-28 poliuretano para formar 2 capas de .0508 mm. (.002 In) cada una en bridas 2”a 4” de diámetro de 5 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 661-551.

Jgo. 287.000 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE


Jgo. 83.000 OCHENTA Y TRES

*104 SIM Recubrimiento de acabado en superficies metálicas aplicado por aspersión RA-28 poliuretano para formar 2 capas de .0508 mm. (.002 In) cada una en bridas de 6” a 12” de diámetro de 5 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 661-553.

Jgo. 76.000 SETENTA Y SEIS


Jgo. 2.000 DOS

*106 SIM Recubrimiento de acabado en superficies metálicas aplicado por aspersión RA-28

Jgo. 8.000 OCHO

Hoja 20 de 38




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________




poliuretano para formar 2 capas de .0508 mm. (.002 In) cada una en bridas de 14” a 24” de diámetro de 5 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 661-555.

*107 SIM Recubrimiento de acabado en superficies metálicas aplicado por aspersión RA-28 poliuretano para formar 2 capas de .0508 mm. (.002 In) cada una en bridas de 26” de diámetro ó mas hasta 5 metros de altura. Alcance similar a la codificación 661-556

Jgo. 1.000 UNO

*108 SIM Recubrimiento de acabado en superficies metálicas aplicado por aspersión RA-28 poliuretano para formar 2 capas de .0508 mm. (.002 In) cada una en bridas de 26” de diámetro ó mas de 5 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 661-557.

Jgo. 3.000 TRES

*109 SIM Recubrimiento de acabado en superficies metálicas aplicado por aspersión RA-28 poliuretano para formar 2 capas de .0508 mm. (.002 In) cada una en rejillas, barandales y escaleras hasta 5 metros de altura. Alcance similar a la codificación 661-560.


*110 SIM Recubrimiento de acabado en superficies metálicas aplicado por aspersión RA-28 poliuretano para formar 2 capas de .0508 mm. (.002 In) cada una en rejillas, barandales y escaleras de 5 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 661-561.


*111 SIM Recubrimiento de acabado en superficies M2 210.000 DOSCIENTOS DIEZ

Hoja 21 de 38




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________




metálicas aplicado por aspersión RA-28 poliuretano, color blanco 002 para formar 2 capas de .0508 mm. (.002 In) cada una en tuberías de 26” de diámetro ó mas de 5 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 661-541.

*112 SIM Recubrimiento de acabado en superficies metálicas aplicado por aspersión RA-28 poliuretano, color blanco 002 para formar 2 capas de .0508 mm. (.002 In) cada una en exterior de recipientes y tanques verticales hasta 15 metros de altura. Alcance similar a la codificación 661-517.


*113 SIM Recubrimiento de acabado en superficies metálicas aplicado por aspersión RA-28 poliuretano, color blanco 002 para formar 2 capas de .0508 mm. (.002 In) cada una en exterior de recipientes y tanques verticales de 15 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 661-518.

M2 500.000 QUINIENTOS

*114 SIM Recubrimiento de acabado en superficies metálicas aplicado por aspersión RA-28 poliuretano, para formar 2 capas de .0508 mm. (.002 In) cada una en equipo mecánico hasta 5 metros de altura. Alcance similar a la codificación 661-558.


*115 SIM Recubrimiento de acabado en superficies metálicas aplicado por aspersión RA-28 poliuretano, color verde olivo 005 para formar 2 capas de .0508 mm. (.002 In) cada una en estructura ligera 0 a 12kg. de 30 a 60 metros

M2 50.000 CINCUENTA

Hoja 22 de 38




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________




de altura. Alcance similar a la codificación 661-528.

*116 SIM Recubrimiento de acabado en superficies metálicas aplicado por aspersión RA-28 poliuretano, color verde olivo 005 para formar 2 capas de .0508 mm. (.002 In) cada una en estructura semipesada 12.01kg a 60kg de 30 a 60 metros de altura. Alcance similar a la codificación 661-532.


*117 SIM Recubrimiento de acabado en superficies metálicas aplicado por aspersión RA-28 poliuretano, verde tierno 004 para formar 2 capas de .0508 mm. (.002 In) cada una en estructura ligera de 0 a 12kg. de 60 a 80 metros de altura. Alcance similar a la codificación 661-528

M2 10.000 DIEZ

*118 SIM Recubrimiento de acabado en superficies metálicas aplicado por aspersión RA-28 poliuretano, color verde olivo 005 para formar 2 capas de .0508 mm. (.002 In) cada una en estructura semipesada 12.01kg a 60kg de 60 a 80 metros de altura. Alcance similar a la codificación 661-532.


*119 SIM Recubrimiento de acabado en superficies M2 75.000 SETENTA Y CINCO

Hoja 23 de 38




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________




metálicas aplicado por aspersión RA-28 poliuretano, color amarillo 202 y negro 001 para formar 2 capas de .0508 mm. (.002 In) cada una en rejillas, barandales y escaleras de 60 a 80 metros de altura. Alcance similar a la codificación 661-607.

*120 SIM Recubrimiento de acabado en superficies metálicas aplicado por aspersión RA-28 poliuretano, color blanco 002 para formar 2 capas de .0508 mm. (.002 In) cada una en tuberías de 26” de diámetro ó mas, de 60 a 80 metros de altura. Alcance similar a la codificación 661-541.


*121 SIM Aplicación de recubrimiento para alta temperatura RE-30, tipo “B” de 260°C a 560°C, por aspersión, dos capas de (0.0015 In) de espesor cada una, en tubería de 2” a 4” de diámetro hasta 5 metros de altura. Alcance similar a la codificación 668-025.

M2 170.000 CIENTO SETENTA

*122 SIM Aplicación de recubrimiento para alta temperatura RE-30, tipo “B” de 260°C a 560°C, por aspersión, dos capas de (0.0015 In) de espesor cada una, en tubería de 2” a 4” de diámetro de 5 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 668-030.


*123 SIM Aplicación de recubrimiento para alta temperatura RE-30, tipo “B” de 260°C a 560°C, por aspersión, dos capas de (0.0015 In) de espesor cada una, en exterior de recipientes,

M2 175.000 CIENTO SETENTA Y CINCO

Hoja 24 de 38




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________




tanques verticales y chimeneas hasta 15 metros de altura. Alcance similar a la codif. 668-025.

*124 SIM Aplicación de recubrimiento para alta temperatura RE-30, tipo “B” de 260°C a 560°C, por aspersión, dos capas de (0.0015 In) de espesor cada una, en exterior de recipientes, tanques verticales y chimeneas hasta 30 metros de altura. Alcance similar a la codif. 668-030.

M2 1850.000 MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

*125 SIM Aplicación de recubrimiento para alta temperatura RE-30, tipo “B” de 260°C a 560°C, por aspersión, dos capas de (0.0015 In) de espesor cada una, en válvulas de 2” a 4” de diámetro hasta 5 metros de altura. Alcance similar a la codif.icación 668-025.

Pza. 179.000 CIENTO SETENTA Y NUEVE

*126 SIM Aplicación de recubrimiento para alta temperatura RE-30, tipo “B” de 260°C a 560°C, por aspersión, dos capas de (0.0015 In) de espesor cada una, en válvulas de 2” a 4” de diámetro de 5 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 668-030.

Pza. 15.000 QUINCE

*127 SIM Aplicación de recubrimiento para alta temperatura RE-30, tipo “B” de 260°C a 560°C, por aspersión, dos capas de (0.0015 In) de

Pza. 2.000 DOS

Hoja 25 de 38




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________




espesor cada una, en válvulas de 6” a 12” de diámetro hasta 5 metros de altura. Alcance similar a la codificación 668-030.

*128 SIM Aplicación de recubrimiento para alta temperatura RE-30, tipo “B” de 260°C a 560°C, por aspersión, dos capas de (0.0015 In) de espesor cada una, en válvulas de 6” a 12” de diámetro de 5 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 668-030.

Pza. 2.000 DOS

*129 SIM Aplicación de recubrimiento para alta temperatura RE-30, tipo “B” de 260°C a 560°C, por aspersión, dos capas de (0.0015 In) de espesor cada una, en bridas de 2” a 4” de diámetro hasta 5 metros de altura. Alcance similar a la codificación 668-025.

Jgo. 84.000 OCHENTA Y CUATRO

*130 SIM Aplicación de recubrimiento para alta temperatura RE-30, tipo “B” de 260°C a 560°C, por aspersión, dos capas de (0.0015 In) de espesor cada una, en bridas de 2” a 4” de diámetro de 5 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 668-030.

Jgo. 28.000 VEINTIOCHO

*131 SIM Aplicación de recubrimiento para alta temperatura RE-30, tipo “B” de 260°C a 560°C, por aspersión, dos capas de (0.0015 In) de

Jgo. 2.000 DOS

Hoja 26 de 38




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________




espesor cada una, en bridas de 6” a 12” de diámetro hasta 5 metros de altura. Alcance similar a la codificación 668-025.

*132 SIM Aplicación de recubrimiento para alta temperatura RE-30, tipo “B” de 260°C a 560°C, por aspersión, dos capas de (0.0015 In) de espesor cada una, en tubería 26” de diámetro ó mas de 5 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 668-030.

M2 210.000 DOSCIENTOS DIEZ

*133 SIM Aplicación de recubrimiento para alta temperatura RE-30, tipo “B” de 260°C a 560°C, por aspersión, dos capas de (0.0015 In) de espesor cada una, en bridas de 6” a 12” de diámetro de 5 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 668-030.

Jgo. 8.000 OCHO

*134 SIM Aplicación de recubrimiento para alta temperatura RE-30, tipo “B” de 260°C a 560°C, por aspersión, dos capas de (0.0015 In) de espesor cada una, en bridas de 26” de diámetro ó mas hasta 5 metros de altura. Alcance similar a la codificación 668-025.

Jgo. 2.000 DOS

*135 SIM Aplicación de recubrimiento para alta temperatura RE-30, tipo “B” de 260°C a 560°C, por aspersión, dos capas de (0.0015 In) de espesor cada una, en bridas de 26” de diámetro ó mas de 5 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 668-030.

Jgo. 2.000 DOS

*136 SIM Rotulación de letras en superficies metálicas y de concreto de 0.03 metros de altura por 0.02 metros de módulo hasta 5 metros de altura.

Letra. 400.000 CUATROCIENTOS

Hoja 27 de 38




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________




Alcance similar a la codificación 664-010.

*137 SIM Rotulación de letras en superficies metálicas y de concreto de 0.12 metros de altura por 0.05 metros de módulo hasta 5 metros de altura. Alcance similar a la codificación 664-010.

Letra. 4747.000 CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE

*138 SIM Rotulación de letras en superficies metálicas y de concreto de 0.14 metros de altura por 0.08 metros de módulo hasta 5 metros de altura.. Alcance similar a la codificación 664-010.

Letra. 300.000 TRESCIENTOS

*139 SIM Rotulación de letras en superficies metálicas y de concreto de 0.30 metros de altura por 0.12 metros de módulo hasta 5 metros de altura. Alcance similar a la codificación 664-010.

Letra. 700.000 SETECIENTOS

*140 SIM Franjas de identificación de producto en tuberías. Ancho de franja 15cm. Rango Diam. 2” a 6”. Alcance similar a la codificación 664-071

Franja 80.000 OCHENTA

*141 SIM Franjas de identificación de producto en tuberías. Ancho de franja 33cm. Rango Diam. 8” a 14” . 664-072

Franja 120.000 CIENTO VEINTE

*142 SIM Suministro y colocación de aislamiento térmico para altas temperaturas a base de placas de perlita expandida y silicato de sodio de 2” espesor, lámina de aluminio calibre 24, sujetada con flejes de acero inoxidable de 3/4”, seguros de acero inoxidable y pijas, en recipientes y equipos, hasta 20 metros de altura. Alcance similar a la codificación 665-602

M2 400.000 CUATROCIENTOS

*143 SIM Suministro y colocación de aislamiento térmico M2 400.000 CUATROCIENTOS

Hoja 28 de 38




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________




para altas temperaturas a base de placas de perlita expandida y silicato de sodio de 2” espesor , lámina de aluminio calibre 24, sujetada con flejes de acero inoxidable de 3/4” seguros de acero inoxidable y pijas, en recipientes y equipos, de 20 a 40 metros de altura. Alcance similar a la codificación 665-604.

*144 SIM Suministro y colocación de aislamiento térmico para altas temperaturas a base de medias cañas de perlita expandida y silicato de sodio de 2” espesor, lámina de aluminio calibre 24, sujetada con flejes de acero inoxidable de 3/4”, seguros de acero inoxidable y pijas, en tubería de 1 ½” de diámetro, hasta 15 metros de altura. Alcance similar a la codificación 665-022.

ML 359.000 TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

*145 SIM Suministro y colocación de aislamiento térmico para altas temperaturas a base de medias cañas de perlita expandida y silicato de sodio de 2” espesor, lámina de aluminio calibre 24, sujetada con flejes de acero inoxidable de 3/4”, seguros de acero inoxidable y pijas, en tubería de 1 ½” de diámetro, de 15 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 665-024.

ML. 74.000 SETENTA Y CUATRO

*146 SIM Suministro y colocación de aislamiento térmico para altas temperaturas a base de medias cañas de perlita expandida y silicato de sodio

ML. 358.990 TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON NOVECIENTOS NOVENTA

Hoja 29 de 38




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________




de 2” espesor, lámina de aluminio calibre 24, sujetada con flejes de acero inoxidable de 3/4”, seguros de acero inoxidable y pijas, en tubería de 1 ½” de diámetro, de 30 a 60 metros de altura. Alcance similar a la codificación 665-026.

MILESIMOS

*147 SIM Suministro y colocación de aislamiento térmico para altas temperaturas a base de medias cañas de perlita expandida y silicato de sodio de 2” espesor, lámina de aluminio calibre 24, sujetada con flejes de acero inoxidable de 3/4”, seguros de acero inoxidable y pijas, en tubería de 2” de diámetro, hasta 15 metros de altura. Alcance similar a la codificación 665-022.

ML. 127.000 CIENTO VEINTISIETE

*148 SIM Suministro y colocación de aislamiento térmico para altas temperaturas a base de medias cañas de perlita expandida y silicato de sodio de 2” espesor, lámina de aluminio calibre 24, sujetada con flejes de acero inoxidable de 3/4”, seguros de acero inoxidable y pijas, en tubería de 2” de diámetro, de 15 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 665-024.

ML. 35.000 TREINTA Y CINCO

*149 SIM Suministro y colocación de aislamiento térmico para altas temperaturas a base de medias cañas de perlita expandida y silicato de sodio de 2” espesor, lámina de aluminio calibre 24,

ML. 60.000 SESENTA

Hoja 30 de 38




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________




sujetada con flejes de acero inoxidable de 3/4”, seguros de acero inoxidable y pijas, en tubería de 2” de diámetro, de 15 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 665-026.

*150 SIM Suministro y colocación de aislamiento térmico para altas temperaturas a base de medias cañas de perlita expandida y silicato de sodio de 2” espesor, lámina de aluminio calibre 24, sujetada con flejes de acero inoxidable de 3/4”, seguros de acero inoxidable y pijas, en tubería de 3” de diámetro, hasta 15 metros de altura. Alcance similar a la codificación 665-022.

ML. 480.000 CUATROCIENTOS OCHENTA

*151 SIM Suministro y colocación de aislamiento térmico para altas temperaturas a base de medias cañas de perlita expandida y silicato de sodio de 2” espesor, lámina de aluminio calibre 24, sujetada con flejes de acero inoxidable de 3/4”, seguros de acero inoxidable y pijas, en tubería de 3” de diámetro, de 15 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 665-024.

ML. 87.000 OCHENTA Y SIETE

*152 SIM Suministro y colocación de aislamiento térmico para altas temperaturas a base de medias cañas de perlita expandida y silicato de sodio de 2” espesor, lámina de aluminio calibre 24, sujetada con flejes de acero inoxidable de 3/4”, seguros de acero inoxidable y pijas, en tubería de 3” de diámetro, hasta 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 665-026

ML. 60.000 SESENTA

*153 SIM Suministro y colocación de aislamiento térmico para altas temperaturas a base de medias cañas de perlita expandida y silicato de sodio

ML. 123.000 CIENTO VEINTITRES

Hoja 31 de 38




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________




de 2” espesor, lámina de aluminio calibre 24, sujetada con flejes de acero inoxidable de 3/4”, seguros de acero inoxidable y pijas, en tubería de 4” de diámetro, hasta 15 metros de altura. Alcance similar a la codificación 665-022.

*154 SIM Suministro y colocación de aislamiento térmico para altas temperaturas a base de medias cañas de perlita expandida y silicato de sodio de 2” espesor, lámina de aluminio calibre 24, sujetada con flejes de acero inoxidable de 3/4” seguros de acero inoxidable y pijas, en tubería de 4” de diámetro, de 15 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 665-024.

ML. 105.000 CIENTO CINCO

*155 SIM Suministro y colocación de aislamiento térmico para altas temperaturas a base de medias cañas de perlita expandida y silicato de sodio de 2” espesor, lamina de aluminio calibre 24, sujetada con flejes de acero inoxidable de 3/4” seguros de acero inoxidable y pijas, en tubería de 6” de diámetro, hasta 15 metros de altura. Alcance similar ala codificación 665-022.

ML. 164.000 CIENTO SESENTA Y CUATRO

*156 SIM Suministro y colocación de aislamiento térmico para altas temperaturas a base de medias cañas de perlita expandida y silicato de sodio de 2” espesor, lamina de aluminio calibre 24, sujetada con flejes de acero inoxidable de 3/4” seguros de acero inoxidable y pijas, en tubería de 6” de diámetro, de 15 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 665-024.

ML. 10.000 DIEZ

*157 SIM Suministro y colocación de aislamiento térmico para altas temperaturas a base de medias

ML. 89.000 OCHENTA Y NUEVE

Hoja 32 de 38




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________




cañas de perlita expandida y silicato de sodio de 2” espesor, lámina de aluminio calibre 24, sujetada con flejes de acero inoxidable de 3/4” seguros de acero inoxidable y pijas, en tubería de 8” de diámetro hasta 15 metros de altura. Alcance similar a la codificación 665-022.

*158 SIM Suministro y colocación de aislamiento térmico para altas temperaturas a base medias cañas de perlita expandida y silicato de sodio de 2” espesor, lamina de aluminio calibre 24, sujetada con flejes de acero inoxidable de 3/4” seguros de acero inoxidable y pijas, en tubería de 8” de diámetro de 15 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 665-024.

ML 20.000 VEINTE

*159 SIM Suministro y colocación de aislamiento térmico para altas temperaturas a base de medias cañas de perlita expandida y silicato de sodio de 2” espesor, lamina de aluminio calibre 24, sujetada con flejes de acero inoxidable de 3/4” seguros de acero inoxidable y pijas, en tubería de 10” de diámetro hasta 15 metros de altura Alcance similar a la codificación 665-022

ML. 35.000 TREINTA Y CINCO

*160 SIM Suministro y colocación de aislamiento térmico para altas temperaturas a base de medias cañas de perlita expandida y silicato de sodio de 2” espesor, lamina de aluminio calibre 24, sujetada con flejes de acero inoxidable de 3/4” seguros de acero inoxidable y pijas, en tubería de10” de diámetro 15 a 30 metros de altura Alcance similar a la codificación 665-024.

ML. 25.000 VEINTICINCO

*161 SIM Suministro y colocación de aislamiento térmico ML 7.000 SIETE

Hoja 33 de 38




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________




para altas temperaturas a base de medias cañas de perlita expandida y silicato de sodio de 2” espesor, lamina de aluminio calibre 24, sujetada con flejes de acero inoxidable de 3/4” seguros de acero inoxidable y pijas, en tubería de 12” de diámetro, hasta 15 metros de altura. Alcance similar a la codificación 665-032.

*162 SIM Suministro y colocación de aislamiento térmico para altas temperaturas a base de medias cañas de perlita expandida y silicato de sodio de 2” espesor, lamina de aluminio calibre 24, sujetada con flejes de acero inoxidable de 3/4” seguros de acero inoxidable y pijas, en tubería de 14” de diámetro, hasta 15 metros de altura Alcance similar a la codificación 665-034.

ML 91.000 NOVENTA Y UNO

*163 SIM Suministro y colocación de aislamiento térmico para altas temperaturas a base de medias cañas de perlita expandida y silicato de sodio de 2” espesor, lamina de aluminio calibre 24, sujetada con flejes de acero inoxidable de 3/4” seguros de acero inoxidable y pijas, en tubería de 16” de diámetro, hasta 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 665-036.

ML 10.000 DIEZ

*164 SIM Suministro y colocación de aislamiento térmico para altas temperaturas a base de medias cañas de perlita expandida y silicato de sodio de 2” espesor, lamina de aluminio calibre 24, sujetada con flejes de acero inoxidable de 3/4” seguros de acero inoxidable y pijas, en tubería de 14” de diámetro, hasta 15 metros de altura Alcance similar a la codificación 665-032.

ML. 6.000 SEIS

*165 SIM Suministro y colocación de aislamiento térmico ML. 6.000 SEIS

Hoja 34 de 38




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________




para altas temperaturas a base de medias cañas de perlita expandida y silicato de sodio de 2” espesor, lamina de aluminio calibre 24, sujetada con flejes de acero inoxidable de 3/4” seguros de acero inoxidable y pijas, en tubería de 24” de diámetro, de 15 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 665-034.

*166 SIM Suministro y colocación de aislamiento térmico para altas temperaturas a base de medias cañas de perlita expandida y silicato de sodio de 2” espesor, lamina de aluminio calibre 24, sujetada con flejes de acero inoxidable de 3/4” seguros de acero inoxidable y pijas, en tubería de 26” de diámetro, de 30 a 60 metros de altura. Alcance similar a la codificación 665-036.

ML. 10.000 DIEZ

*167 SIM Suministro y colocación de aislamiento térmico para altas temperaturas a base de placas de perlita expandida y silicato de sodio de 2” espesor, lámina de aluminio calibre 24, sujetada con flejes de acero inoxidable de ¾”, seguros de acero inoxidable y pijas. En cabezas de recipientes y equipos de 20 a 40 mts. de altura. Alcance similar a la codificación 665-625.

M2 20.000 VEINTE

*168 SIM Suministro y colocación de aislamiento térmico para bajas temperaturas con medias cañas de FOND GLASS, incluye: lámina de aluminio calibre 24, fleje, grapas y pijas, en tubería de 2” de diámetro y 1” de espesor de aislamiento. Hasta 15 metros de altura Alcance similar a la codificación 665-366.

ML. 60.000 SESENTA

Hoja 35 de 38




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________




*169 SIM Suministro y colocación de aislamiento térmico para bajas temperaturas con medias cañas de FOAM GLASS, incluye: lámina de aluminio calibre 24, fleje, grapas y pijas, en tubería de 3” de diámetro y 1” de espesor de aislamiento, hasta 15 metros de altura. Alcance similar a la codificación 665-367.

ML. 50.000 CINCUENTA

*170 SIM Suministro y colocación de aislamiento térmico para bajas temperaturas con medias cañas de FOAM GLASS, incluye: lámina de aluminio calibre 24, fleje, grapas y pijas en tubería de 10” de diámetro y 1” de espesor de aislamiento, hasta 15 metros de altura. Alcance similar a la codificación 665-371.

ML. 5.000 CINCO

*171 SIM Suministro y colocación de aislamiento térmico para bajas temperaturas con medias cañas de F FOAM GLASS, incluye: lámina de aluminio calibre 24, fleje, grapas y pijas en tubería de 8” de diámetro y 1 1/2” de espesor de aislamiento hasta 15 metros de altura. Alcance similar a la codificación 665-370.


*172 SIM Suministro y colocación de aislamiento térmico para bajas temperaturas con placas de FOAM GLAS de 2” espesor de incluye: lámina de aluminio calibre 24, fleje, grapas y pijas en equipo mecánico hasta 20 metros de altura. Alcance similar a la codificación 665.820.

M2 50.000 CINCUENTA

*173 SIM Recubrimiento de acabado en superficies de concreto aplicados con por aspersión RA-22

M2 2065.000 DOS MIL SESENTA Y CINCO

Hoja 36 de 38




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________




vinílico altos sólidos una capa de 0.002”, hasta 5 metros de altura. Alcance similar a la codificación 661.851.

*174 SIM Recubrimiento de acabado en superficies de concreto aplicados con brocha ó por aspersión RA-22 vinílico altos sólidos (Gris oscuro) una capa de 0.002”, de 5 a 30 metros de altura. Alcance similar a la codificación 661.854.

M2 2960.000 DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA

*175 SIM Franjas de identificación de grupo y producto en recipientes y tuberías, hasta 15 metros de altura.Alcance similar a la codificación 664-001


*176 SIM Pintura de rombos para identificación de producto de 0.30 x 0.30 CMS. Alcance similar a la codificación 664-001

Pza. 54.000 CINCUENTA Y CUATRO

*177 Part. 1 Desmantelamiento de aislamiento térmico a base de colchoneta de lana mineral de 2" de espesor, lámina de aluminio calibre 24, sujetada con flejes y pijas en torres y recipientes hasta 20 metros de altura.

M2 450.000 CUATROCIENTOS CINCUENTA

*178 Part. 1 Desmantelamiento de aislamiento térmico a base de colchoneta de lana mineral de 2" de espesor, lámina de aluminio calibre 24, sujetada con flejes y pijas en torres y recipientes de 20 a 40 metros de altura.

M2 400.000 CUATROCIENTOS

Hoja 37 de 38




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________




*179 Part. 1 Desmantelamiento de aislamiento térmico a base de colchoneta de lana mineral de 2" de espesor, lámina de aluminio calibre 24, sujetada con flejes y pijas en torres y recipientes de 60 a 80 metros de altura.

M2 60.000 SESENTA

*180 Part. 1 Desmantelamiento de aislamiento térmico a base de colchoneta de lana mineral de 2" de espesor, lámina de aluminio calibre 24, sujetada con flejes y pijas en líneas de 1 ½” de diámetro hasta 26” de diámetro, hasta 15 metros de altura.

ML. 1505.000 MIL QUINIENTOS CINCO

*181 Part. 1 Desmantelamiento de aislamiento térmico a base de colchoneta de lana mineral de 2" de espesor, lámina de aluminio calibre 24, sujetada con flejes y pijas en líneas de 1 ½” de diámetro hasta 26” de diámetro, de 15 a 30 metros de altura.

ML. 492.000 CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS

*182 Part. 1 Desmantelamiento de aislamiento térmico a base de colchoneta de lana mineral de 2" de espesor, lámina de aluminio calibre 24, sujetada con flejes y pijas en líneas de 1 ½” de diámetro hasta 26” de diámetro, de 30 a 60 metros de altura.

ML. 368.000 TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

*183 Part. 1 Desmantelamiento de aislamiento poliuretano en forma de media caña de 2" de espesor en tubería de 3” Ø a 12” Ø de 0 a 15 metros de altura.

ML. 115.000 CIENTO QUINCE

Hoja 38 de 38




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITANTE: __________________________________________




*184 Part. 1 Desmantelamiento de aislamiento poliuretano espreado de 2" de espesor en equipos hasta 20 metros de altura.


REPRESENTANTE LEGAL(NOMBRE Y FIRMA)

IMPORTE TOTAL CON NUMERO (SIN IVA)

IMPORTE TOTAL CON LETRA (SIN IVA)

COMO MINIMO, SE DEBERAN PRESENTAR ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS PARTIDAS MARCADAS CON ASTERISCOS (*), EN CASO CONTRARIO SE DESECHARA LA PROPUESTA.

Hoja 39 de 38

LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03 ANEXO “D”


HOJA ____DE____

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA AÑO 2003MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Hoja 1

TOTAL MENSUAL:TOTAL ACUMULADO:

LICITANTE: PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS

REPRESENTANTE LEGAL FIRMA FECHA PROBABLE DE INICIO: 26/mayo/2003

Hoja 1

LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03 ANEXO “D-a”


HOJA ____DE____

PROGRAMA DE EROGACIONES DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA.

CATEGORÍA AÑO 2003MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Hoja 1




Hoja 1

LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03 ANEXO “D-b”


HOJA ____DE____

PROGRAMA DE EROGACIONES DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN AÑO 2003

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Hoja 1




Hoja 1

LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03 ANEXO “D-c”


HOJA ____DE____

PROGRAMA DE EROGACIONES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

DESCRIPCIÓN AÑO 2003MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Hoja 1




Hoja 1

LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03 ANEXO “D-d”


HOJA ____DE____

PROGRAMA DE EROGACIONES DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS

CATEGORÍA AÑO 2003MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Hoja 1




Hoja 1



LICITACIÓN No. : 18-580-002-010-03


A N E X O "E-1"A N E X O "E-1"

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUEMAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUEPROPORCIONARA PETROQUÍMICA PROPORCIONARA PETROQUÍMICA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD

PETROQUÍMICA CANGREJERA, NO PROPORCIONA MAQUINARIA NI EQUIPO ALGUNO DE CONSTRUCCIÓN

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________

Hoja 1



LICITACIÓN No. : 18-580-002-010-03


A N E X O "F" A N E X O "F"

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONARA PETROQUÍMICAPROPORCIONARA PETROQUÍMICA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD

PETROQUÍMICA CANGREJERA, NO PROPORCIONARÁ MATERIALES NI EQUIPO ALGUNO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

__________________________________________________

Hoja 1



LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. 18-580-002-010-03FORMA PT-01A.

FORMATO PARA QUE LAS PERSONAS MORALES ACREDITEN SU EXISTENCIA LEGAL Y LA PERSONALIDAD DE SU REPRESENTANTE LEGAL.

___________________________________,manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitación pública, a nombre y representación de ___________________________________________.

Registro Federal de Contribuyentes:Domicilio:

Calle y Número:

Colonia Delegación o Municipio:

Código Postal: Entidad Federativa

Teléfonos: Fax:

Correo electrónico:

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: -Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:

Datos de inscripción en el Registro Público de Comercio: No. _____ a Fojas ________ a ________ Libro __________

Sección __________, Tomo __________ Ciudad _______________ Fecha ___________

Relación de Accionistas:

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre (s):

Descripción del objeto social:

Reformas al acta constitutiva:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:

Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

Escritura pública número: Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:

Datos de inscripción en el Registro Público de Comercio: No. _____a Fojas ________ a ________ Libro __________


(Lugar y fecha)Protesto lo necesario.

(firma)

_________________________

Notas: 1. Para el caso del contratista ganador, dentro de los tres días hábiles posteriores a la notificación del fallo, deberá presentar original o copia certificada para su cotejo y copia simple para su archivo de los documentos cuyos datos se solicitan en este documento.

2. El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente,debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.

Hoja 1



LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. 18-580-002-010-03FORMA PT-01B.

FORMATO PARA QUE LAS PERSONAS FÍSICAS ACREDITEN SU EXISTENCIA LEGAL Y LA PERSONALIDAD DE SU REPRESENTANTE LEGAL

____________________________________________,manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitación pública nacional, a mi nombre.

No. de Licitación:

Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio:

Calle y Número:

Colonia: Delegación o Municipio:

Código Postal: Entidad Federativa:

Teléfonos: Fax:

Correo electrónico:

Información fiscal:

Fecha de inscripción:

Número de C.R.H. :

Dirección de la oficina donde se inscribió:

Actividad preponderante:

Cambios de situación fiscal:

Nombre del apoderado o representante que suscribe la propuesta:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

Escritura pública número: Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:

Datos de inscripción en el Registro Público de Comercio: No. _____a Fojas ________ a ________ Libro __________


(Lugar y fecha)Protesto lo necesario.

(firma)_________________________

Notas: 1. Para el caso del o los licitantes ganadores, dentro de los tres días hábiles posteriores a la notificación del fallo, deberán presentar original o copia certificada para su cotejo y copia simple para su archivo de los documentos cuyos datos se solicitan en este documento.

2. El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.

Hoja 1



PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE

FORMA PT-01C

MANIFESTACIONES DEL LICITANTE

ING. SERGIO ARREDONDO GALLARDOENC. DEL DESP. DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZASPETROQUIMICA CANGREJERA, S.A. DE C.V.

ME REFIERO A SU CONVOCATORIA No. _______________ DE FECHA _______________ PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION PUBLICA _________________ No. _______________ RELATIVA A LA CONTRATACION DE ________________________________________________________________________________________________________________________

SOBRE EL PARTICULAR Y CON LA DEBIDA REPRESENTACION DE LA EMPRESA ___________________________________________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

A. QUE MI DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO, MISMO QUE SERVIRA PARA PRACTICAR LAS NOTIFIACIONES AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN TODOS LOS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO, ES EL SIGUIENTE:

CALLE:________________________________________ No.___________ No. INTERIOR_____________COLONIA:____________________________________________________ CODIGO POSTAL __________CIUDAD ______________________________ _________ESTADO________________________________

B. QUE MI REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

C. QUE CUENTO CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A MI REPRESENTADA, ACREDITÁNDOSE CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA FORMA PT-01A (APLICABLE EN EL CASO DE PERSONAS MORALES).

ATENTAMENTE:

______________________________REPRESENTANTE LEGAL

(NOMBRE Y FIRMA)

NOTAS:1. EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS ESTAS MANIFESTACIONES SE DEBERAN PRESENTAR EN FORMA

INDIVIDUAL POR CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO.2. ESTE FORMATO PUEDE SER TRANSCRITO PARA ADECUARLO, PERO LA INFORMACION SOLICITADA Y LAS

MANIFESTACIONES DEBEN SER ACORDES CON EL ARTICULO 26 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Hoja 1



PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTEFORMA PT-01D

MANIFESTACIONES DEL LICITANTE

ING. SERGIO ARREDONDO GALLARDOENC. DEL DESP. DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZASPETROQUIMICA CANGREJERA, S.A. DE C.V.

ME REFIERO A SU CONVOCATORIA No. _______________ DE FECHA _______________ PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION PUBLICA _________________ No. _______________ RELATIVA A LA CONTRATACION DE ________________________________________________________________________________________________________________________

SOBRE EL PARTICULAR Y CON LA DEBIDA REPRESENTACION DE LA EMPRESA ___________________________________________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

A. QUE CONOZCO EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ASI MISMO HE CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAN EFECTUADO A LAS BASES DE LICITACION.

B. QUE CONOZCO EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO Y ESTOY CONFORME DE AJUSTARME A SUS TERMINOS.

C. QUE CONONOZCO LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION QUE LA ENTIDAD ME HA PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y ESTOY CONFORME DE AJUSTARME A SUS TERMINOS.

D. QUE ME ABSTENDRE POR MI MISMO O TRAVES DE INTERPOSITA PERSONA DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ENTIDAD, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE ME OTORGUE CONDICIONES MAS VENTAJOSAS, CON RELACION A LOS DEMAS PARTICIPANTES.

E. QUE CONOZCO Y HE CONSIDERADO EN LA INTEGRACION DE MI PROPUESTA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE ME PROPORCIONARA LA ENTIDAD, ASI COMO EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE. (EN SU CASO)

F. QUE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARE SON: _______________________ (EN SU CASO)

G. QUE LOS PRECIOS DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACION DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS. (EN SU CASO)

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR NO PODRE INVOCAR DESCONOCIMIENTO Y/O MODIFICACIONES AL CONTRATO Y/O PRORROGAS DE PLAZO POR ESTOS MOTIVOS.

ATENTAMENTE:

______________________________REPRESENTANTE LEGAL

(NOMBRE Y FIRMA)

NOTA: ESTE FORMATO PUEDE SER TRANSCRITO PARA ADECUARLO, PERO LA INFORMACION SOLICITADA Y LAS MANIFESTACIONES DEBEN SER ACORDES CON EL ARTICULO 27 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Hoja 1



ANÁLISIS TÉCNICO DE CONCEPTOS FORMA PT-02

LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03PARTIDA No.:LICITANTE:DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

UNIDAD: _____________

MATERIALES CANTIDAD UNIDAD

CATEGORÍA CANTIDAD UNIDAD

RENDIMIENTO: ________

MAQUINARIA. Y EQUIPO CANTIDAD UNIDAD

RENDIMIENTO: ________


Hoja 1



FORMA PT-03

LICITACIÓN No: 18-580-002-010-03DATOS TECNICOS DE MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENEN EN EL CALCULO DE

PRECIOS UNITARIOS

LICITANTE HOJA:____ DE ___

DESCRIPCIÓN UNIDADCANTIDAD A UTILIZAR

EN LA OBRAESPECIFICACIONES

TECNICAS

REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y FIRMA)

NOTA: 1.- SE DEBERÁN INDICAR LOS MATERIALES DE LOS CONCEPTOS DEL ANEXO “C” QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 80% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA.

2.- ANEXAR FICHAS TECNICAS DE MATERIALES EQUIVALENTES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6, FRACCION I, APARTADO A, DE LA CLAUSULA DECIMA TERCERA DE LOS REQUISITOS E INFORMACION GENERAL DE LA LICITACION.

Hoja 1



FORMA PT-04

LICITACIÓN No: 18-580-002-010-03DATOS TÉCNICOS DE MANO DE OBRA

LICITANTE:

C A T E G O R I A SUNIDAD

(JORNADA)CANTIDAD A UTILIZAR

EN LA OBRA


_______________________________

Hoja 1



FORMA PT-05

LICITACIÓN No: 18-580-002-010-03nDATOS TÉCNICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

LICITANTE:

DESCRIPCIÓNUNIDAD (HORAS)

CANTIDAD A UTILIZAR EN LA OBRA

TIPO, CARACTERÍSTICAS Y/O ESPECIFICACIONES


_______________________________



FORMA PT-07LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE PROPONE EL LICITANTELICITANTE: ______________________________________________________________________________________________________

MAQUINARIA Y EQUIPODE CONSTRUCCIÓN

NUMERO DE EQUIPOS

TIPO Y CARACTERÍSTICAS (MODELO, CAPACIDAD,

ETC.)

FECHA DE DISPONIBILIDAD

EN LA OBRA

UBICACIÓNFÍSICA

PROPIETARIOO ARRENDADOR

(1)

CON OPCIÓN A COMPRA (SI o NO) (1)

USOS ACTUALES

(HRS.)

NOTA: 1. EN CASO DE INDICAR EQUIPO ARRENDADO DEBERA PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN CASO DE QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO.


______________________________________



FORMA PT-08

LICITACIÓN No 18-580-002-010-03

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS

I. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

II. MEMORIA DESCRIPTIVA:

III. PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN:

IV. ORGANIZACIÓN DEL LICITANTE:

NOTAS:1. EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR COMO MÍNIMO LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN ESTA FORMA, LA

CUAL NO ES LIMITATIVA.2. LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA DEBE SER CONGRUENTE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN

PROPUESTO.


______________________

LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03 FORMA “PT-09”OBRA: REHABILITACION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA,

AISLAMIENTO TÉRMICO PARA ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS A LÍNEAS, EQUIPOS Y ESTRUCTURAS DE LAS UNIDADES 300 Y 400 DE LA PLANTA ETILBENCENO-ESTIRENO EN PETROQUÍMICA CANGREJERA, S.A. DE C.V.

HOJA ____DE____

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDACANTIDADES DE LOS TRABAJOS

AÑO 2003MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Hoja 1


PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DÍASLICITANTE:


Hoja 1



HOJA ____DE____

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA

CATEGORÍAJORNADAS DE UTILIZACIÓN


Hoja 1




Hoja 1



HOJA ____DE____

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN INCLUYENDO TIPO Y CARACTERÍSTICAS

HORAS DE UTILIZACIÓN


Hoja 1




Hoja 1



HOJA ____DE____

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

DESCRIPCIÓN CANTIDADAÑO 2003

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Hoja 1


PLAZO DE EJECUCIÓN: 90DÍASLICITANTE:


Hoja 1



HOJA ____DE____

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

CATEGORÍAJORNADAS DE UTILIZACIÓN


Hoja 1




Hoja 1



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOSFORMA PE-01

LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03PARTIDA No.:LICITANTE:DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________UNIDAD: ______

MATERIALES CANTIDAD UNIDAD COSTO IMPORTE

SUBT. 1 = IMPORTE POR MATERIALES: SUMA $=CATEGORÍA CANTIDAD UNIDAD SALARIO REAL IMPORTE

RENDIMIENTO: _____ SUMA $=SUBT. 2 = IMPORTE POR MANO DE OBRA:

MAQUINARIA. Y EQUIPO

CANTIDAD UNIDAD RENTA IMPORTE

RENDIMIENTO: ______ SUMA $=SUBT. 3 = IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO:

COSTO DIRECTO (CD) = SUBT. 1 + SUBT. 2 + SUBT. 3 = $ =COSTO INDIRECTO (C.I ) = CD x I ( %) = $ =

SUMA A = CD + CI = $ =COSTO POR FINANCIAMIENTO (CF) = (CD + CI) x F ( %)= $ =

SUMA B = CD + CI + CF = $ =COSTO POR UTILIDAD (CU) = (CD + CI + CF) x U ( % ) = $ =

SUMA C = CD + CI + CF + C U =CARGOS ADICIONALES:

IMPUESTOS LOCALES (IL) (2% SOBRE SALARIOS BASE DE COTIZACION DE LA MANO DE OBRA DIRECTA) = $ =

SUMA D = CD + CI + CF + CU + IL = $ =0.5% SECODAM = 0.5% ((SUMA D) / (1-0.005)) = $ =

TOTAL PRECIO UNITARIO = SUMA D + SECODAM = $ =REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y FIRMA)

_

Hoja 1



FORMA PE-02

LICITACIÓN No: 18-580-002-010-03COSTO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENEN EN EL CALCULO DE PRECIOS UNITARIOS

LICITANTE HOJA:____ DE ___

DESCRIPCIÓN CANTIDAD A UTILIZAR EN

LA OBRAUNIDAD

COSTO DIRECTO POR UNIDAD

(PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS)

IMPORTEESPECIFICACIONES

Y/OCARACTERÍSTICAS

IMPORTE TOTAL POR MATERIALES

REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y FIRMA)

NOTA: 1.- SE DEBERÁN INDICAR LAS ESPECIFICACIONES Y EL COSTO DE LOS MATERIALES DE LOS CONCEPTOS DEL ANEXO “C” QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 80% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA.

2.- ANEXAR PREFERENTEMENTE COTIZACIONES O FACTURAS DE LOS MATERIALES 3. NO DEBERÁN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

Hoja 1



FORMA PE-03

LICITACIÓN No: 18-580-002-010-03TABULADOR E IMPORTE DE MANO DE OBRA

LICITANTE:

C A T E G O R I A SUNIDAD

(JORNADA)CANTIDAD A UTILIZAR

EN LA OBRASALARIO REAL POR

JORNADA (8 HRS)IMPORTE

IMPORTE TOTAL POR MANO DE OBRA


_______________________________

Hoja 1



FORMA PE-04

LICITACIÓN No: 18-580-002-010-03COSTO HORARIO E IMPORTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

LICITANTE:

DESCRIPCIÓNUNIDAD (HORAS)

CANTIDAD A UTILIZAR EN

LA OBRA

COSTO HORARIO

IMPORTE TIPO, CARACTERÍSTICAS Y/O ESPECIFICACIONES

IMPORTE TOTAL POR MAQUINARIA Y EQUIPO


_______________________________

Hoja 1



LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

CALCULO E INTEGRACIÓN DE SALARIOS DE LA MANO DE OBRA APLICABLE A LOS PRECIOS UNITARIOSFORMA PE-05

LICITANTE: __________________________________________.DATOS BÁSICOSSALARIO MÍNIMO GENERAL PARA EL DISTRITO FEDERAL (SMG) $

DÍAS DE PERCEPCIÓN ANUAL (DPA) DÍAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)DÍAS CALENDARIO (DC) días SÉPTIMO DIA (ART. 69 L.F.T.) díasDÍAS AGUINALDO (ART. 87 L.F.T.) días DÍAS FESTIVOS OFICIALES (ART. 74 L.F.T.) díasDÍAS PRIMA VACACIONAL (ART. 80 L.F.T.) días DÍAS POR COSTUMBRE díasDÍAS PRIMA DOMINICAL (ART. 71 L.F.T.) días DÍAS SINDICATO días

DÍAS VACACIONES (ART. 76 L.F.T.) díasSUMA (DPA) días DÍAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS días

DÍAS POR ENFERMEDAD LEY DEL SEGURO SOCIAL días

SUMA (DNLA)DÍAS LABORABLES ANUALES (DLA)

DLA=DC-DNLA= días

FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN (FSBC)FSBC=DPA/DLA=

PRESTACIONES IMSS PRESTACION POR L.F.T.

(ART. 136 Y 143 L.F.T.)

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD PENSIONADOS (ART. 25 L.S.S.)

(ART. 147 L.S.S.)

(ART. 168 L.S.S.)

(ARTS. 71, 72 Y 73 L.S.S.)

(ART. 211 L.S.S.)

(ART. 168 L.S.S.)

SUMA

PREST. EN ESPECIE (ART. 106 L.S.S.)

PREST. EN DINERO

S.A.R. INFONAVIT

CATEGORÍA SALARIO NOMINAL

DIARIO (JORNADA DE 8 HRS)

(SND)

FACTOR DE SALARIO BASE

DE COTIZ. (FSBC)

SALARIO BASE DE COTIZACIÓN

DIARIO (SBC=SNDxFSBC)

CUOTA EXCED. 3 S.M. [3.55%(SBC-3xSMG)]

CUOTA FIJA (17.15%x SMG)

(ART. 107 L.S.S.)

(0.7x1%xSBC)

PREST. EN ESPECIE

(1.05%xSBC)

INVALIDEZ Y VIDA

(1.75%xSBC)

CESANTIA Y VEJEZ

(3.15%xSBC)

RIESGO DE TRABAJO

GUARDERIAS (1%xSBC)

(2%xSBC) (5%x SBC) P=TOTAL PRESTACIONES

SALARIO REAL

DIARIO (SRD=P+SBC

)

FACTOR DE SALARIO

REAL (FSR=SRD/S

ND)

L.F.T. - LEY FEDERAL DEL TRABAJOL.S.S. - LEY DEL SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y FIRMA): _____________________________________________________ ____________________

Hoja 1



FORMA PE-06ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO HORARIO DE MAQUINARIA

LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03LICITANTE:MAQUINARIA:

MARCA: VALOR DE ADQUISICIÓN (Vm)$:MOTOR: VALOR DE RESCATE ( Vr ) $:

POTENCIA: H.P. VIDA ECONÓMICA EN HORAS (Ve):LLANTAS: HRS. EFVAS. DE TRAB. AÑO (Hea):

% DE INVERSIÓN ( i ): COEF. DE MANTENIMIENTO ( Q ):INDICADOR ECONOMICO % DE SEGUROS ( S ):

CANTIDAD DE COMB. POR HR. (Gh) LTS. REFERENCIA TASA DE SEGUROS: PRECIO DEL COMBUSTIBLE (Pc) $ PRECIO DE LUBRICANTE (Pa) $ :

CANT. ACEITE LUBRICANTE POR HR VALOR DE ADQUISICIÓN DEY CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LLANTAS (Pn) $ :

LUBRICANTE (Ah+Ga) LTS. HORAS DE VIDA ECONÓMICA (Vn)

CARGOS FORMULA CALCULO IMPORTE A).- CARGOS FIJOS1.- DEPRECIACIÓN D= (Vm-Vr)/Ve D=

2.- INVERSIÓN Im= [(Vm+Vr)/2Hea]i Im=

3.- SEGUROS Sm=[(Vm+Vr)/2Hea]S Sm=

4.-MANTENIMIENTO Mn=Ko*D Mn=

B).- CARGOS POR CONSUMOS

1.- COMBUSTIBLES

1 a).- DIESEL Co=Ghd*Pc Co=

1 b).- GASOLINA Co=Ghg*Pc Co=

2.- ELECTRICIDAD Co=Ghe*Pc Co=

3.- LUBRICANTES

3 a).- ACEITE MOTOR DIESEL

Lbd=(Ah+Ga)*Pad Lbd=

3 b).- ACEITE MOTOR GASOLINA

Lbg=(Ah+Ga)*Pag Lbg=

4.- LLANTAS N= Pn / Vn N=

C).- CARGOS POR SALARIOS PARA LA OPERACIÓN1.- OPERADORES

NIVEL CATEGORÍA SALARIO Po = Sr/Ht

COSTO POR HORA DE OPERACIÓN:

COSTO DIRECTO TOTAL $NOTAS:

1. EL CARGO POR ALMACENAMIENTO NO DEBERÁ INCLUIRSE EN LOS ANÁLISIS DE RENTAS HORARIAS DE MAQUINARIA, YA QUE DICHO CARGO SE DEBE REPERCUTIR EN SU CASO EN LOS COSTOS INDIRECTOS. EN CASO DE QUE SE INCLUYA EN LOS ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA EL CARGO MENCIONADO ANTERIOR, SERÁ MOTIVO SUFICIENTE PARA DESECHAR LA PROPUESTA.

2. NO DEBERÁN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y FIRMA) ___________________________________ ____________________

Hoja 1



FORMA PE-07

LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO ADMINISTRACIÓN CENTRAL ADMINISTRACIÓN DE CAMPO

IMPORTE PORCENTAJE IMPORTE PORCENTAJEI. HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:A. PERSONAL DIRECTIVOB. PERSONAL TÉCNICOC. PERSONAL ADMINISTRATIVOD. CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT, PARA LOS CONCEPTOS A,B Y CE. PRESTACIONES A QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, B Y CF. PASAJES VIAJES Y VIÁTICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y CG. LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, B Y CII. DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS:A. EDIFICIOS Y LOCALESB. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDAC. BODEGASD. INSTALACIONES GENERALESE. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERESF. DEPRECIACIÓN O RENTA, Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOSG. CAMPAMENTOSIII. SERVICIOS:A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOSB. ESTUDIOS E INVESTIGACIONESIV. FLETES Y ACARREOS:A. CAMPAMENTOSB. EQUIPO DE CONSTRUCCIÓNC. PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIÓND. MOBILIARIOV. GASTOS DE OFICINA:A. PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIOB. CORREOS, FAX, TELÉFONOS, TELÉGRAFO, RADIOC. EQUIPO DE COMPUTACIÓND. SITUACIÓN DE FONDOSE. COPIAS Y DUPLICADOSF. LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOSG. GASTOS DE LA LICITACIÓNVI. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTOVII. SEGURIDAD E HIGIENEA. SANITARIOS PORTÁTILESVIII. SEGUROS Y FIANZASIX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES: A. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESOB. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS DE EQUIPOA. CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES:

1. DE CAMPAMENTOS2. DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN3. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE ADMON. CENTRAL Y CAMPO

COSTO DIRECTO DE LA OBRACOSTO INDIRECTO DE LA OBRA


______________________

Hoja 1



ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL CARGO POR FINANCIAMIENTOFORMA PE-08

LICITANTE: __________________________________________________________.LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

OBRA: Descripción de los trabajosDATOS:TASA DE INTERÉS ANUAL = %TASA DE INTERÉS MENSUAL (i) = %INDICADOR ECONÓMICO UTILIZADO (TIIE, CETES, ETC.)=

COSTO DE LA OBRA (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO) = $VALOR DE VENTA (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO + UTILIDAD SIN FINANCIAMIENTO) = $

CONCEPTO M E S E S SUMA1 2 3 4 5 6 7 8

INGRESOS: VALOR DE VENTAANTICIPO:

ESTIMACIONES SIN FINANCIAMIENTO:INGRESOS MENSUALES:A). ACUMULADO INGRESOS MENSUALES (VALOR DE VENTA): EGRESOS: COSTO DE

VENTACOSTO DIRECTO:COSTO INDIRECTO:

EGRESOS MENSUALES:B). ACUMULADO EGRESOS MENSUALES (COSTO DE LA OBRA):

INTERES ACUMULADO

C). MONTO A FINANCIAR (C=A-B)INTERÉS A PAGAR = C x iINTERÉS ACUMULADO: MENSUAL

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO = INTERÉS ACUMULADO TOTAL(DURANTE EL PLAZO DE EJECUCI) X 100 = %COSTO DE LA OBRA (ACUMULADO EGRESOS)

REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE Y FIRMA

Hoja 1



FORMA PE-09

LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

DESGLOSE DEL PORCENTAJE DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD INDICADO EN EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

LICITANTE:

CONCEPTO

%

Administración Central =_________

Administración de Campo =_________

TOTAL DE INDIRECTOS

FINANCIAMIENTO

UTILIDAD (INCLUYE I.S.R. Y REPARTO DE UTILIDADES PARA LOS TRABAJADORES) *

* DEBERÁN CONSIDERAR DENTRO DEL CARGO POR UTILIDAD LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES EN LAS EMPRESAS.

.


______________________

Hoja 1

Hoja 1

Sistema Integral de Administración de la Seguridad y Protección Ambiental

Identificación: SIASPA 6-1 Fecha: 30 de julio de 2001

Revisión: 1 Hoja 1 de 26

LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03


“DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL QUE DEBEN CUMPLIR LOS

CONTRATISTAS, PROVEEDORES Y ADJUDICATARIOS EN PETROQUÍMICA CANGREJERA, S.A. DE C.V.”

PROPONEARQ. GUSTAVO CONTRERAS GUTIERREZ

SUPERINTENDENTE DE CONTRATOS Y SERVICIOS

AUTORIZAING. ARMANDO RENDON GOMEZSUBDIRECTOR DE PRODUCCION

AUTORIZAING. ARTURO MARTINEZ MANILLA

SUBDIRECTOR COMERCIAL

AUTORIZAING. FERNANDO HERNANDEZ NOYOLA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZAING. JOSE LUIS VILLAFRANCA CANTU

SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO

AUTORIZAING. JORGE LUIS HERMIDA MAYANSAUDITOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y

PROTECCCION AMBIENTAL




LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03I. DEFINICIONES:

PARA EFECTOS DEL PRESENTE DOCUMENTO SE ENTIENDE POR:

A. CONTRATISTA:Es la persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas.

B. PROVEEDOR:Es la persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

C. ADJUDICATARIO:Es la persona a la que se le adjudica la compra de algún bien propiedad de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V.

D. TRANSPORTISTA:Es la persona a la que se encarga de operar un camión el cual trae consigo materiales, sustancias químicas, catalizadores, etc.

E. AREAS DE RIESGOLos lugares donde se puedan suscitar los eventos siguientes:1. Existan de modo contínuo o periódico concentraciones de gases o vapores inflamables.2. Se procesen, manejen o usen gases o líquidos volátiles inflamables.3. Exista la presencia de combustibles gaseosos, líquidos o sólidos que ofrezca posibilidad de

incendio y/o explosión.4. Instalación y/o equipo que opere a altas presiones y/o temperaturas extremas.5. Instalación y/o equipo en que se manejen productos tóxicos o corrosivos.6. Instalación y/o equipo que se encuentren a mas de 10 metros de altura de una plataforma o

excavaciones a mas de 1.20 metros de profundidad, túneles y pozos en general.7. Instalación y/o equipo que opere con alta tensión.8. Instalación y/o equipo que genere ruido, radiación ionizante y/o radiación térmica, arriba de los

valores establecidos por la organización mundial de la salud (O.M.S.)

F. TRABAJO CON RIESGO:Es aquel que se realiza en un área de riesgo o cerca de ella,1. Trabajo con equipo que produce calor, flama o chispa con energía suficiente para provocar la

ignición de gases, vapores o líquidos inflamables.2. Trabajo en áreas que manejan sustancias tóxicas o corrosivas (amoniaco, cloro, sosa cáustica,

ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, vapor, etc.).3. Trabajos de radiografiado a base de una fuente radioactiva.4. Todos aquellos trabajos que por su naturaleza o por las condiciones del área de trabajo y sus

alrededores, generan una condición de peligro para quienes los efectúen.

G. EQUIPO PRODUCTOR DE FLAMA O CHISPA.Es aquel que en forma ocasional o contínua directa o indirectamente produce chispas o flamas o emite calor con energía suficiente para provocar la ignición de gases o vapores derivados de líquidos o sólidos inflamables/combustibles.

H. PERMISO PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON RIESGO:Formato a través del cual, el jefe de operación de la instalación, el ejecutor (representante del contratista, proveedor o adjudicatario), el supervisor de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., y el ingeniero de seguridad, otorgan de manera conjunta, la autorización correspondiente para que se realice el trabajo condicionado a que se cumpla con las medidas preventivas establecidas en el propio procedimiento.















LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03I. ACCIDENTE DE TRABAJO:

Toda lesión orgánica, perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cuales quiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste.

J. ACCIDENTE INDUSTRIAL:Evento inesperado que altera el funcionamiento normal de las instalaciones y/o de la industria causándoles averías graves, acompañado o no de daño al medio ambiente o a las personas en su integridad física.

K. ACCIDENTE PERSONAL CON PERDIDA DE TIEMPO:Es aquel que resulta en uno o mas días de incapacidad del trabajador.

L. SALUD OCUPACIONAL:Conjunto de acciones tendientes a eliminar o controlar la exposición en el medio ambiente laboral de agentes físicos y/o químicos.

M. MEDIO AMBIENTE LABORAL:Conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre, que interactúan en el lugar de trabajo.

N. IMPACTO EN SALUD OCUPACIONAL:Cualquier efecto o cambio, que sea adverso o benéfico que incida en las condiciones sanitarias del medio ambiente laboral, y que resulte parcial o totalmente de las actividades productos y/o servicios.

II. DISPOSICIONES PARA EL ACCESO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA, PROVEEDOR Y ADJUDICATARIOS A INSTALACIONES DE PETROQUIMICA CANGREJERA, S.A. DE C.V.Todo el personal de los contratistas, proveedores y adjudicatarios que para cumplir con el objetivo del contrato o pedido que tenga celebrado con Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., tenga la necesidad de realizar alguna actividad dentro de las instalaciones de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., por el simple hecho de introducirse a dichas instalaciones, queda obligado a acatar las siguientes disposiciones internas que en materia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental emita este organismo, sin perjuicio de las demás disposiciones que el contratista, proveedor o adjudicatario esté obligado a cumplir.A.- Podrán accesar a las instalaciones de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., los contratistas,

proveedores, adjudicatarios, transportistas y visitantes interesados en licitaciones de bienes muebles, que tengan la necesidad de realizar alguna actividad dentro de las oficinas administrativas, almacén, plantas donde se descargan gases o productos químicos y áreas donde se localicen desechos de productos de una licitación, quedando obligados a acatar las disposiciones en materia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental.1. Podrán accesar a las áreas de oficinas administrativas y al almacén, exclusivamente por la puerta de

“Atención a Proveedores”, previo registro en la recepción, cuando la actividad a realizar sea:a) Comprar bases de licitaciones de adquisiciones de bienes o de desechos de materiales.b) Recoger y tramitar oficios, facturas u otros documentos similares.c) Participar en juntas de aclaraciones y licitaciones de adquisiciones.d) Visitas de inspección en el área para participar en licitaciones de adquisiciones o para retirar

desechos de materiales.e) Participar en propuestas técnicas y económicas.f) Entregar algún material en el almacén que no requiera el acceso con vehículos.

2. Podrán accesar por la portada denominada “espuela”, previo registro del personal y del vehículo:a) Contratistas, proveedores y/o transportistas que deban entregar materiales en el almacén o en el

área directamente, producto de contratos, pedidos ó reclamaciones.b) Adjudicatarios que deban retirar desechos de materiales producto de las licitaciones públicas.















LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03c) Contratistas y proveedores que deban ejecutar trabajos en el interior de las instalaciones de

Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V.

3. Podrán accesar por la portada del edificio ex-IMP.a) Proveedores y contratistas que requieran efectuar algún trámite administrativo en la

Superintendencia de Contratos y Servicios así como instructores externos que deban presentarse a la Superintendencia de Capacitación y Desarrollo.

B.- El contratista, proveedor o adjudicatario antes de iniciar los trabajos objeto del contrato o pedido que tenga celebrado con Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., deberá registrar a su personal en la Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, para lo cual deberá presentar una relación del personal que laborará en el interior de las instalaciones, incluyendo una copia de cada gáfete, este registro tiene entre otros objetivos el que al personal del contratista o proveedor, se le incluya en los planes de emergencia y/o evacuación, instruyéndolos con los lineamientos específicos a seguir. La Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., expedirá pases con vigencia establecida para el contratista, proveedor o adjudicatario especificando claramente el área o lugar donde deberá laborar. En caso de no realizar dicho registro, no se permitirá el acceso a las instalaciones de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V.

C.- El contratista, proveedor o adjudicatario que legalmente lo represente, antes de realizar los trabajos objeto del contrato o pedido que tenga celebrado con Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., deberá recabar del área supervisora correspondiente, la autorización para el inicio de los trabajos, para tal efecto deberá presentar ante dicha supervisión la siguiente documentación:

1. Constancia de haber registrado en Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental al personal del contratista, proveedor o adjudicatario que ejecutará los trabajos objeto del contrato o pedido que tenga celebrado con Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V.

2. Manifestar por escrito que conoce las disposiciones en materia de seguridad industrial y protección ambiental.

D.- El personal del contratista, proveedor o adjudicatario, deberá accesar por las puertas indicadas en el apartado A, a las instalaciones portando su equipo de protección personal (ropa de algodón color naranja, casco del mismo color y zapato industrial), y lo deberán hacer caminando, mostrando su pase y gafete al vigilante, el cual cotejará la fotografía con el portador.

E.- El horario de entrada a Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V. será de 7:00 a 8:00 hrs. y la de salida será a partir de las 17:00 hrs., si por necesidades de la obra o de los servicios, el contratista, proveedor o adjudicatario tenga que trabajar después del horario establecido solicitará, por escrito con la firma de enterado del supervisor, a la Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, la autorización correspondiente.

Si requiere salir durante la jornada comprendida de 7:00 a 17:00 horas deberá llenar y presentar el formato “p-salida-personal-2,” el cual se encuentra integrado en estas Disposiciones.

F.- Si por necesidades de la obra o los servicios, el contratista, proveedor o adjudicatario debiera contratar más personal, tramitará el acceso correspondiente de forma inmediata, en el Departamento de Vigilancia.

G.- Cuando el contratista, proveedor o adjudicatario liquide a alguno de sus empleados, tendrá la obligación de recogerle el pase y reportarlo inmediatamente por escrito al Departamento de Vigilancia, entregando el pase correspondiente.

H.- Queda estrictamente prohibido fumar e introducir bebidas embriagantes y/o sustancias psicotrópicas en las instalaciones de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., así como entrar bajo los efectos de alguna droga o alcohol.















LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03I.- Para el acceso de unidades motrices el contratista, proveedor o adjudicatario deberá tramitar ante la

Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental la autorización correspondiente; para lo cual deberá presentar original y copia los siguientes documentos:1. Factura del vehículo.2. Seguro de protección automotriz.3. Tarjeta de circulación.4. Verificación vehicular actualizada.5. Iniciación de la obra o servicio.6. Licencia de conducir del operadorSi cumple con estos requisitos, la Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental proporcionará pases de acceso con vigencia establecida.

J.- Al accesar en un vehículo al interior de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., se deberán acatar las reglas establecidas para vehículos automotores:1. Tener licencia de conducir actualizada, a la mano y mostrarla cuando sea solicitada.2. Ceder el paso a los peatones y/o ciclistas en las calles de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V.3. La velocidad máxima en el interior de las instalaciones es de 20 Km/hr.4. El chofer y los pasajeros deben usar el cinturón de seguridad, cuando el vehículo transite en el

interior de las instalaciones.5. Respetar todos los discos de señalamientos de tránsito, en el interior de las instalaciones, así como

estacionarse siempre en posición de salida, sin obstruir el acceso o vehículos estacionados.6. Detener su vehículo, al acercarse a las puertas de acceso de las instalaciones.7. No transportar personal en las áreas de carga de los vehículos.

III. DISPOSICIONES QUE DEBERA CUMPLIR EL PERSONAL DEL CONTRATISTA, PROVEEDOR O ADJUDICATARIO EN EL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE PETROQUIMICA CANGREJERA, S.A. DE C.V.1. Durante el desarrollo de los trabajos objeto del contrato o pedido que tenga celebrado con Petroquímica

Cangrejera, S.A. de C.V., es obligatorio para el personal del contratista, proveedor o adjudicatario:

A) Acatar las órdenes, instrucciones e indicaciones que Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., indique en materia de seguridad industrial y protección ambiental.

B) Usar el equipo de protección personal a que se refiere este anexo.

C) No se deberá portar en el interior de las instalaciones cámaras fotográficas o de video, bebidas alcohólicas, armas de fuego ni drogas.

D) Solo deberán dirigirse a los lugares que le fueron autorizados.

E) Deben familiarizarse con el plan de emergencia de esta empresa, al escuchar la alarma de incendios, dirigirse al punto de reunión más cercano.

F) Deben notificar de alguna emergencia al personal de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., para que éste avise al Departamento de Contraincendio o Servicio Médico.

G) No se permite fumar en el interior de las instalaciones.

H) No se debe usar cerillos, encendedores, o provocar flama en el interior de las instalaciones.

2. El contratista, proveedor o adjudicatario se obliga a dar todas las facilidades a su personal, para que sean instruidos por personal de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V, en relación con las disposiciones de seguridad industrial y protección ambiental que están obligados a acatar.















LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., instruirá en estos rubros al personal del contratista, proveedor o adjudicatario en un lapso no mayor de 2 horas, en las instalaciones de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., y antes de ingresar a las áreas de riesgo.

Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., se reserva el derecho de impedir la ejecución de los trabajos, al personal del contratista, proveedor o adjudicatario que haya omitido la instrucción a que se refiere el párrafo anterior, en la inteligencia de que cualquier suspensión de los trabajos contratados quedará bajo la responsabilidad del propio contratista, proveedor o adjudicatario.

3. Queda prohibido el acceso del Contratista, Proveedor o adjudicatario a las áreas de plantas de proceso en operación, salvo autorización expresa del personal encargado de la instalación industrial.

4. El contratista, proveedor o adjudicatario deberá observar las recomendaciones de seguridad que se establezcan en los permisos de trabajo correspondientes.

5. Todo trabajo que el contratista, proveedor o adjudicatario tenga que desarrollar con fuente radioactiva deberá informar por escrito a través de la supervisión de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., al Departamento de Vigilancia, el Departamento de Seguridad Industrial, la planta y el lugar exacto donde estará localizada la fuente radioactiva, con el fin de que en el eventual caso de que pudiera ocurrir un accidente con el uso de este material pueda ser localizado rápidamente.

6. Todo trabajo en el cual se tenga que intervenir equipos eléctricos (subestaciones, interruptores, alimentadores, líneas eléctricas, etc.) deberá contar con la autorización previa del personal correspondiente de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V.

7. Cualquier intervención en líneas de proceso que estén o hayan estado en operación, deberá ser aprobada previamente por el personal correspondiente de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V.

8. Queda estrictamente prohibido el accionar, tocar, mover o manipular válvulas, conexiones, instrumentos y controles de las instalaciones industriales, sin autorización previa del personal correspondiente de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V.

9. Todo trabajo que se efectúe en el sistema de drenajes, deberá contar con la autorización respectiva previa a las pruebas que sean necesarias, a juicio del encargado de la instalación.

10. Las excavaciones que sean necesarias llevar a cabo para la introducción de ductos, tuberías, drenajes, etc., deberán contar con los ademes necesarios para evitar derrumbes de las paredes de las mismas.

11. Queda prohibido efectuar maniobras reteniéndose o apoyándose de tuberías, soportes, válvulas o equipos.

12. Los trabajos de corte y soldadura o de fuego abierto, se efectuarán solamente en las áreas limitadas autorizadas por Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V.

13. Todas las conexiones que se hagan para hacer uso del agua, aire, electricidad, etc., deberán ser solicitadas y aprobadas previamente, por el encargado de la instalación industrial.

14. El Contratista, proveedor o adjudicatario será responsable que su personal utilice la ropa de algodón, zapatos industriales, casco, gogles, guantes, cinturón de seguridad, para llevar acabo las diferentes labores dentro de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V.

15. El Contratista, proveedor o adjudicatario contará con un botiquín de primeros auxilios en el lugar de trabajo, para tratar lesiones leves de su personal.

16. El Contratista, proveedor o adjudicatario deberá proporcionar a su personal el equipo de protección respiratoria necesario, en aquellos casos en que así se requiera a juicio del personal encargado de la instalación industrial (acceso a recipientes, en registros de drenajes, tanques de almacenamiento, etc.) y será responsable de que su personal lo utilice.















LICITACIÓN No. 18-580-002-010-0317. El Contratista, proveedor o adjudicatario está obligado a cumplir con las disposiciones tendientes a

proteger debidamente a su personal en aquellos trabajos que se efectúen en altura, por lo cual deberá construir los andamios, barandales o escaleras necesarios, así como proporcionar a su personal los cinturones de seguridad y cables de vida requeridos y supervisar que los utilicen para asegurar la integridad física de sus trabajadores.

18. El Contratista, proveedor o adjudicatario deberá suspender sus actividades cuando por razones de seguridad el personal encargado de las instalaciones industriales así lo solicite, asentando en la bitácora de obra lo conducente.

19. En el caso de suscitarse una emergencia en el área de trabajo o en sus proximidades, el personal del contratista, proveedor o adjudicatario deberá suspender los trabajos y seguir cabalmente las instrucciones, debiendo conocer previamente las rutas de evacuación para casos de emergencia.

20. En caso de que el contratista, proveedor o adjudicatario considere indispensable efectuar algún bloqueo de las calles para realizar algún trabajo, deberá avisar con toda oportunidad al personal de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., para que este tome las medidas que considere pertinentes.

21. Queda prohibido el uso de parrillas eléctricas, extensiones y cualquier dispositivo o aparato eléctrico que no sea a prueba de explosión en el interior de las instalaciones, así como fogatas o cualquier tipo de fuego, que no estén debidamente autorizado por el personal de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V.

22. Los cilindros de oxígeno y acetileno, utilizados para trabajos de corte y soldadura, por ningún motivo, deberán permanecer en el interior de tanques y/o recipientes, y deberán estar siempre en posición vertical, así como manejados con todo cuidado según lo indica la propia norma del contratista, proveedor o adjudicatario.

23. El contratista, proveedor o adjudicatario deberá observar las disposiciones de orden y limpieza con el objeto de mantener en óptimas condiciones, el lugar de trabajo. Queda estrictamente prohibido que los efluentes de los sanitarios se descarguen en las instalaciones de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., El contratista, proveedor o adjudicatario deberá prevenir que los efluentes de sus sanitarios se dispongan conforme a los términos de las disposiciones oficiales para prevenir contaminación al ambiente o afectación a la salud pública, para ello deberán documentar el cumplimiento de estas disposiciones y proporcionar copia al supervisor de la empresa.

24. El contratista, proveedor o adjudicatario deberá proporcionar servicio sanitario del modelo de baño ecológico o portátil, a su personal en el área donde el personal de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., lo indique, y agua potable para beber.

25. El uso de radios de comunicación y teléfonos celulares queda restringido solo a las áreas que les sea autorizada por la Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental.

26. Estas disposiciones, así como las que el personal de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., encargado de la instalación juzgue necesarias para preservar la integridad física, tanto del personal como de las instalaciones, deberán ser cumplidas por el contratista, proveedor o adjudicatario.

IV. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONALSin excepción, durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato o pedido que tenga celebrado con Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., el personal del contratista, proveedor o adjudicatario deberá de utilizar el equipo de protección personal adecuado a la realización de sus actividades, en caso de que los trabajos tengan que ejecutarse dentro de las instalaciones de proceso de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., únicamente se le permitirá el acceso si lleva puesto el equipo de protección, que de manera enunciativa mas no limitativa se indica a continuación:

1. Casco de seguridad color naranja con barbiquejo.















LICITACIÓN No. 18-580-002-010-032. Zapatos con suela antiderrapante y casquillo de protección.

3. Ropa de trabajo de algodón color naranja, preferentemente con el logotipo de la contratista, proveedor o adjudicatario.

4. Además deberá de usar durante el desarrollo de sus labores, el equipo de protección adecuado al riesgo al que esta expuesto, tal como:

A) GuantesB) Protección ocular, (lentes, gogles o pantalla facial)C) Equipo de protección respiratoria.D) Equipo de protección de piel.E) Cinturón de seguridad.F) Equipo para soldador, (guantes, careta, polainas y peto).G) Equipo de protección auditiva.

5. En el supuesto que algún (os) trabajador (es) del contratista, proveedor o adjudicatario estén ejecutando algún trabajo al amparo de su contrato o pedido que tenga celebrado con Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., y no cumpliese (n) con la disposición anterior se les impedirá seguir laborando, levantándose el reporte correspondiente, otorgándole un plazo para su corrección, sin perjuicio de las sanciones en que incurra de conformidad con los programas de trabajo.

V. PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO1. El personal ejecutor y supervisor del contratista, proveedor o adjudicatario que intervendrá directamente

en la ejecución de trabajos con riesgo de cualquier naturaleza, deberá contar con la capacitación especifica en trabajos con riesgo. El supervisor del contratista, proveedor o adjudicatario será el responsable de la seguridad y deberá estar en coordinación con el supervisor de seguridad de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V.

2. El contratista, proveedor o adjudicatario para poder ejecutar trabajos con riesgo de cualquier naturaleza, deberá obtener a través de la supervisión de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., el o los permisos correspondientes:

A) Permiso de trabajo potencialmente no peligroso.B) Permiso de trabajo con fuego abierto.C) Permiso de trabajo con entrada a espacios confinados.D) Permiso de trabajo con posibilidad de fuga de producto inflamable / tóxico / corrosivo.E) Permiso para trabajos en altura.F) Permiso para trabajos con energía eléctrica.G) Permiso con entrada de vehículos de combustión interna.H) Permiso para trabajos de excavación.I) Permiso para trabajo con fuente radioactiva

Para lo cual están obligados a seguir las recomendaciones que se marcan en el reverso del permiso, su revalidación y su renovación, cuando sea (n) necesario(s).

3. El personal del contratista, proveedor o adjudicatario deberá suspender los trabajos, cuando el ingeniero de seguridad de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., o alguna otra autoridad de la instalación en donde se ejecuten así lo solicite, debiéndose asentar esta circunstancia en la bitácora correspondiente.















LICITACIÓN No. 18-580-002-010-034. Antes de iniciar los trabajos con riesgo el personal del contratista, proveedor o adjudicatario deberá

revisar adecuadamente las instalaciones en donde se llevarán al cabo los trabajos del contrato, con el objeto de tomar las medidas necesarias que se consideren convenientes para evitar cualquier riesgo, en los casos de que en actividades eléctricas el personal tenga que utilizar herramientas o equipo eléctrico deberán de asegurarse que éstos sean conectados a tierra, en el entendido de que los supervisores de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., podrán impedir que se inicien los trabajos hasta que no se cumpla con esta disposición, siendo imputable al propio contratista, proveedor o adjudicatario, el retraso correspondiente. el ejercicio o no ejercicio de esta facultad por parte de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., no releva al contratista, proveedor o adjudicatario sus responsabilidades.

5. Cualquier accidente que suceda por no cumplir las indicaciones del permiso del trabajo y del presente documento, o por no contar con ambos, será imputable directamente al contratista, proveedor o adjudicatario y por consiguiente estará obligada a pagar a Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., los daños y perjuicios que ocasione su inobservancia.

VI. PROTECCIÓN AMBIENTAL1. El contratista, proveedor o adjudicatario ejecutará la obra o servicio del contrato o pedido que tenga

celebrado con Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., de manera que se cumplan los requisitos establecidos en los ordenamientos y normas técnicas ecológicas aplicables, así mismo en caso de que la obra o servicio por su naturaleza haya requerido para su realización, de autorización expresa de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el contratista, proveedor o adjudicatario en la ejecución de los trabajos deberá ajustarse a lo dispuesto por la mencionada dependencia en la autorización respectiva.

2. El contratista, proveedor o adjudicatario se obliga a dejar el lugar en donde se ejecutaron los trabajos en las mismas condiciones en que los recibió. Por consiguiente se entenderá como no terminada la obra o servicio hasta en tanto el contratista, proveedor o adjudicatario no entregue el lugar limpio de escombros, basura contaminación, etc. El tiempo que utilice el contratista, proveedor o adjudicatario en el cumplimiento de esta disposición correrá por su cuenta. En el supuesto de que el contratista, proveedor o adjudicatario se negara a hacer la limpieza del área, Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., por su conducto o mediante la contratación de terceros llevará a cabo los trabajos de limpieza correspondiente, corriendo a cargo del contratista, proveedor o adjudicatario el pago de los mismos, ya sea que se cubran directamente por éste, o mediante el descuento en pago de sus facturas, quedando asentada esta circunstancia en la bitácora.

3. Para garantizar la protección al medio ambiente en el cual se realizan sus actividades, el contratista, proveedor o adjudicatario, deberá invariablemente cumplir con lo que ordena la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente y sus reglamentos. Con la finalidad de que los contratistas, proveedores o adjudicatarios que prestan servicios a Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., a corto plazo se comprometan con la política SIASPA, y específicamente sus actividades se encuentren enmarcadas con la protección del ambiente dentro y fuera de las instalaciones de esta empresa, los contratistas, proveedores o adjudicatarios deberán firmar una carta compromiso, para que con la orientación de técnicos de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental (ASIPA), encaminen las actividades motivo de su contratación hacia un esquema de cumplimiento sistemático de las regulaciones federales, estatales y municipales, en materia de:

IMPACTO AMBIENTAL PREVENCION DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA AGUAS RESIDUALES RESIDUOS PELIGROSOS RESIDUOS NO PELIGROSOS















LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03Para el caso específico de aquellos residuos industriales peligrosos o no peligrosos que el contratista, proveedor o adjudicatario genere con motivo del contrato o pedido que tenga celebrado con Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., del tipo materiales gastados utilizados (por ejemplo: botes de pintura, arena de sandblast, lubricantes gastados, solventes y filtros gastados, bolsas de plástico, lonas, tambores, etc.), deberá realizar el manejo y disposición conforme a las regulaciones ambientales federales, estatales y/o municipales vigentes en la materia, en el entendido de que ninguna disposición o confinamiento de residuos industriales peligrosos o no peligrosos podrá ser realizada en el interior de las instalaciones de Petroquímica Cangrejera, S.A de C.V., y para el caso de aquellos residuos que se generen como consecuencia del retiro de materiales agotados (por ejemplo: Aislantes térmicos, escombro, catalizador agotado, impermeabilizante, etc.), dependiendo de su peligrosidad, la empresa contratista le dará un manejo acorde a las regulaciones vigentes en la materia de carácter federal, estatal y/o municipal, y para su disposición final de residuos industriales peligrosos y no peligrosos deberá notificarse documentalmente a la Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental (ASIPA).

4. Durante la realización de una auditoría por parte de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., el contratista, proveedor o adjudicatario brindará todas las facilidades y proporcionará la información que requiere el auditor a efecto de que éste realice el cumplimiento de las normas contenidas en este documento en el entendido de que en el caso de que detecte alguna anomalía levantará un acta administrativa pormenorizada en la que se describirá minuciosamente en que consiste tal incumplimiento. En dicha acta el contratista, proveedor o adjudicatario asentará lo que en su derecho convenga debiendo ser firmada por ambas partes y por los testigos. Si el contratista, proveedor o adjudicatario se negare a firmar se asentará este hecho, la falta de firma por parte del contratista, proveedor o adjudicatario no invalidará dicho documento.

VII. PROCEDIMIENTOSEl contratista, proveedor o adjudicatario durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato o pedido que tenga celebrado con Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., deberá acatar todos los procedimientos aplicables de acuerdo a la naturaleza y objeto del contrato o pedido que tenga celebrado con Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., al que se refiere este documento, debiendo de ponerlos al alcance de sus trabajadores especialmente a aquellas actividades que generen un riesgo potencial como las que se describen de manera enunciativa, más no limitativa en los puntos siguientes: A) Procedimiento para realizar trabajo de soldadura o hot tappin sobre equipos que contienen

productos inflamables, tóxicos y/o corrosivos.B) Procedimiento para entrar a recipientes que hayan contenido hidrocarburos.C) Procedimiento para realizar trabajos de altura.D) Procedimiento para realizar trabajos de reparación de líneas de proceso.E) Procedimiento para realizar trabajos de reparación y limpieza de recipientes atmosféricos y/o

presurizados, etc.

VIII. CAPACITACIÓNLa capacitación en materia de seguridad industrial y protección ambiental, que en términos de ley corresponde al contratista o proveedor, deberá comprender los siguientes puntos:

A) Trabajos con riesgo básicamente en trabajos de corte y soldadura en áreas riesgosas y/o en líneas y recipientes que contengan productos inflamables, radiografiados, transporte de explosivos, trabajos de altura, etc.

B) Disponer de un programa de capacitación al personal en sus respectivas categorías que incluyan:

1. Pláticas y prácticas de contra incendio.2. Operaciones de salvamento.















LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03C) Los operarios del contratista, proveedor o adjudicatario que ejecuten labores de soldadura al

amparo de el contrato o pedido que tenga celebrado con Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V. deben estar calificados de acuerdo con la que especifica la ultima edición del manual de la Sociedad Americana de Soldadura (A.W.S) D.1.1. y presentar a la supervisión de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., la documentación que los acredite.

D) Radiografías e inspecciones ultrasónicas.1. El personal técnico del contratista, proveedor o adjudicatario encargado de tomar, revelar e

interpretar radiografías de uniones formadas, así como reportar resultados de la inspección, deberá tener y presentar a la supervisión de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V. la documentación que lo acredite como técnico calificado en inspección no destructiva de acuerdo a la práctica recomendada SNT-TC-IA de la Sociedad Americana de Pruebas no Destructivas (ASNT).

2. El personal técnico del contratista, proveedor o adjudicatario encargado de efectuar las inspecciones ultrasónicas deberá presentar a la supervisión de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V. la documentación que lo acredite como técnico calificado de acuerdo al SNT-TC-IA de la ASNT.

Los certificados mencionados anteriormente tienen una vigencia de 3 años, por lo que el personal de las categorías mencionadas deberán revalidarlos al vencimiento del periodo.

IX. ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTESEl contratista, proveedor o adjudicatario se obligará a reportar a Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V. por conducto de la Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental o del supervisor de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., en el lugar de los trabajos, dentro de los primeros tres días hábiles de cada mes, sus estadísticas de accidentes relacionados con los trabajos objeto del contrato o pedido que tenga celebrado con Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., incluyendo los acontecidos en la instalación de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V. y los sucedidos en tránsito; dicho reporte deberá realizarse mediante el llenado de los formatos CIA. 1 y CIA. 2 (Registro estadístico de accidentes personales por riesgo ocupacional) y de las formas STPS 1, 2, 3, 4, y 5 (Informe sobre factores de accidentes de trabajo) del documento “Disposiciones en Materia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental que deben cumplir los Contratistas o proveedores en Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V.” y se acompañara de las estadísticas relacionadas en el capitulo IX de dichas disposiciones.

NOTA : Se incluye en el presente documento los formatos y el procedimiento de llenado de los formatos CIA.1 y CIA.2.

1.Número de accidentes con pérdidas de tiempo .2.Índice de frecuencia (I.F.)

IF= NUM. DE ACCIDENTES CON PERDIDAS DE TIEMPO X 1000.000HORAS HOMBRE LABORADAS

3.Índice de gravedad (I.G.)

IG = NUM. DE DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES X 1000.000HORAS HOMBRE LABORADAS















LICITACIÓN No. 18-580-002-010-034.Índice de fatalidad (FAR)

FAR = NUM. DE FATALIDADES X 100,000.000HORAS HOMBRE LABORADAS

Esta información debe ser entregada a la Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental o al supervisor de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V. correspondiente al lugar en que se lleven a cabo los trabajos.Sin perjuicio de lo anterior el contratista, proveedor o adjudicatario queda obligado a realizar el reporte del accidente en el mismo día en que ocurra llenando al efecto el formato número STPS-3 adjunto.

X. AUDITORIASPetroquímica Cangrejera, S.A. de C.V. a través de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental se reserva el derecho de auditar el cumplimiento a lo estipulado en el presente documento, sin perjuicio de dicha rama como representantes de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V. haga lo propio en cumplimiento de su función quedando facultado para suspender cualquier trabajo con riesgo de que no se ejecute de conformidad con el presente instrumento.

Igualmente Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., a través de los encargados en las instalaciones y/o equipos tienen la facultad de prohibir el paso a sus instalaciones a cualquier trabajador del contratista, proveedor o adjudicatario que carezca del equipo de protección personal mencionado en este anexo, sin que esto presente un motivo de incumplimiento imputable a Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., por el retraso de los trabajos motivo del contrato o pedido que tenga celebrado con Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V.

XI. SALUD OCUPACIONALLos contratistas, proveedores o adjudicatarios deberán evitar exponer al personal a su cargo a:

Ruido excesivo, superior a 90 dB en 8 horas de acuerdo a la NOM-11-STPS-1993.

Calor extremo superior a las temperaturas permisibles en 8 horas o por períodos establecidos de recuperación de acuerdo a la NOM-15-STPS-1993.

Polvos respirables o partículas suspendidas como sílice, fibras de asbesto o cristobalita, sin las medidas preventivas exhaustivas de contención adecuadas.

Aspersión de disolventes orgánicos que contengan benceno u otros aromáticos cancerígenos.

Emisión de humos de combustión diesel, sin mecanismos de disipación o control por afinación de equipos de compresión o vehículos respectivamente.















LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

PROCEDIMIENTO DE LLENADO DE LAS FORMAS CIA. 1 Y CIA. 2REGISTRO ESTADISTICO DE ACCIDENTES PERSONALES POR RIESGO OCUPACIONAL

DE COMPAÑIAS CONTRATISTAS O PROVEEDORES DE PETROQUIMICA CANGREJERA, S.A. DE C.V.NUMERO

CONSECUTIVOCONCEPTO DESCRIPCION OBSERVACIONES

1 NOMBRE DE LA COMPAÑIA

EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL NOMBRE O RAZÒN SOCIAL DE LA COMPAÑÌA O EMPRESA.

2 AÑO EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL AÑO EN EL CUAL SE REGISTRAN LOS ACCIDENTES.

3 (A) NUMERO DE ACCIDENTES CON INCAPACIDAD (MES)

EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL NÙMERO DE ACCIDENTES MENSUALES QUE GENERARON INCAPACIDAD TEMPORAL EN EL TRABAJADOR.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO ARTÌCULOS 477, 478.

3 (B) NUMERO DE ACCIDENTES CON INCAPACIDAD (ACUMULADOS)

EN ESTE ESPACIO SE ANOTARA EL NUMERO ACUMULADO DE LOS ACCIDENTES MENSUALES CUYA CONSECUENCIA FUE LA INCAPACIDAD TEMPORAL DEL TRABAJADOR.

ACCIDENTES CON INCAPACIDAD MENSUALES ACUMULADOS: ES EL RESULTADO OBTENIDO DE SUMAR EL NÙMERO DE ACCIDENTES PERSONALES CON INCAPACIDAD TEMPORAL EN EL MES MÀS LA SUMA DE TODOS LOS QUE HAN PRESENTADO EN LOS MESES ANTERIORES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.EJEMPLO:NÙMERO DE ACCIDENTES ACUMULADOS DEL MES DE MAYO=NÙMERO DE ACCIDENTES REGISTRADOS EN LOS MESES ANTERIORES DESDE QUE SE DIO INICIO EL CONTRATO (MARZO, ABRIL) + EL NÙMERO DE ACCIDENTES EN EL MES DE MAYO.

4 (A) NUMERO DE ACCIDENTES FATALES (MES)

EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL NÙMERO DE LOS ACCIDENTES MENSUALES CUYA CONSECUENCIA FUE LA MUERTE DEL TRABAJADOR.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO ARTICULO 477.

4 (B) NUMERO DEACCIDENTES FATALES (ACUMULADOS)

EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL NÙMERO DE LOS ACCIDENTES MENSUALES FATALES ACUMULADOS CUYA CONSECUENCIA FUE LA MUERTE DEL TRABAJADOR.

ACCIDENTES FATALES MENSUALES ACUMULADOS: ES EL RESULTADO OBTENIDO DE SUMAR EL NÙMERO DE ACCIDENTES PERSONALES FATALES EN EL MES MÀS LA SUMA DE TODOS LOS QUE HAN PRESENTADO EN LOS MESES ANTERIORES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.










AUTORIZAING. JORGE LUIS HERMIDA MAYANS

AUDITOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCCION AMBIENTAL




LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

5 (A) NÙMERO DE

ACCIDENTES TOTALES

EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL RESULTADO OBTENIDO DE SUMAR EL NÙMERO DE LOS ACCIDENTES QUE GENERAN INCAPACIDAD TEMPORAL (3A) Y EL NÙMERO DE ACCIDENTES FATALES (4A).

5 (B).- NÙMERO DE ACCIDENTES TOTALES ACUMULADOS: EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL RESULTADO OBTENIDO DE SUMAR EL NÙMERO DE ACCIDENTES TOTALES EN EL MES MÀS LA SUMA DE TODOS LOS QUE HAN PRESENTADO EN LOS MESES ANTERIORES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO:EJEMPLO:NÙMERO DE ACCIDENTES TOTALES REGISTRADOS EN EL MES DE MAYO = NÙMERO DE ACCIDENTES TOTALES REGISTRADOS EN LOS MESES ANTERIORES DESDE QUE SE DIO INICIO EL CONTRATO (MARZO, ABRIL) + EL NÙMERO DE ACCIDENTES TOTALES REGISTRADOS EN EL MES DE MAYO.

6 (A) NUMERO DE ACCIDENTES CON INDEMNIZACIÒN (MES)

EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL NÙMERO DE ACCIDENTES MENSUALES CUYA CONSECUENCIA GENERÒ UNA INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL, INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL O LA MUERTE.

6 (B).- NÙMERO DE ACCIDENTES CON INDEMNIZACIÒN ACUMULADOS: EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL RESULTADO OBTENIDO DE SUMAR EL NÙMERO DE ACCIDENTES CON INDEMNIZACIÒN EN EL MES, MÀS LA SUMA DE TODOS LOS QUE HAN PRESENTADO EN LOS MESES ANTERIORES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO:EJEMPLO:NÙMERO DE ACCIDENTES CON INDEMNIZACIÒN ACUMULADOS EN EL MES DE JUNIO = NÙMERO DE ACCIDENTES CON INDEMNIZACIÒN REGISTRADOS EN LOS MESES ANTERIORES DESDE QUE SE DIO INICIO EL CONTRATO (MARZO, ABRIL, MAYO) + EL NÙMERO DE ACCIDENTES CON INDEMNIZACIÒN EN EL MES DE JUNIO.LEY FEDERAL DEL TRABAJO ARTÌCULOS 477, 479, 480 Y 487.

7 (A) HORAS HOMBRE LABORADAS.(MES)

EN ESTE ESPACIO SE ANOTARA EL NÙMERO TOTAL DE HORAS LABORADAS EN EL MES POR TODOS LOS TRABAJADORES.

SE SOLICITA QUE EN ESTE ESPACIO SE ANOTEN LAS HORAS HOMBRE LABORADAS POR TODO EL PERSONAL QUE DESARROLLÒ ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL TRABAJO CONTRATADO CON PETROQUIMICA CANGREJERA, S.A DE C.V..

7 (B).- HORAS-HOMBRE LABORADAS ACUMULADAS: EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL RESULTADO OBTENIDO DE SUMAR LAS HORAS HOMBRE LABORADAS EN EL MES EN QUE SE ELABORA EL REPORTE ESTADÌSTICO MÀS LAS HORAS HOMBRE LABORADAS EN LOS MESES ANTERIORES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.EJEMPLO:HORAS HOMBRE LABORADAS ACUMULADAS DEL MES DE JULIO:HORAS HOMBRE LABORADAS EN EL MES DE JULIO + HORAS HOMBRE LABORADAS EN LOS MESES ANTERIORES DESDE QUE SE DIO INICIO EL CONTRATO (MAYO, JUNIO).















LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

8 (A) DIAS PERDIDOS POR INCAPACIDAD (MES)

EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL NÙMERO TOTAL DE LOS DIAS PERDIDOS EN EL MES AMPARADOS POR INCAPACIDAD MÈDICA Y A CONSECUENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

8 (B).- DIAS PERDIDOS POR INCAPACIDAD ACUMULADOS: EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL RESULTADO OBTENIDO DE SUMAR LOS DIAS PERDIDOS POR INCAPACIDAD EN EL MES MÀS LOS DIAS PERDIDOS POR INCAPACIDAD REGISTRADOS EN LOS MESES ANTERIORES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO:EJEMPLO:DIAS PERDIDOS POR INCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO = DIAS PERDIDOS POR INCAPACIDAD EN EL MES DE AGOSTO + DIAS PERDIDOS POR INCAPACIDAD REGISTRADOS EN LOS MESES ANTERIORES DESDE QUE SE DIO INICIO EL CONTRATO (JUNIO, JULIO).

DIAS PERDIDOS POR INCAPACIDAD: DEBE ENTENDERSE COMO TAL “CUALQUIER DIA EN QUE EL TRABAJADOR COMO CONSECUENCIA DE LESIONES ESTÀ INCAPACITADO PARA DESEMPEÑAR EFICIENTEMENTE DURANTE UN TURNO COMPLETO LAS FUNCIONES ESENCIALES DE UN TRABAJO REGULARMENTE ESTABLECIDO” LEY FEDERAL DEL TRABAJO ARTÌCULO 478.

9 (A) DIAS PERDIDOS POR INDEMNIZACIÒN(MES)

EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL NÙMERO TOTAL DE LOS DIAS INDEMNIZADOS EN EL MES COMO CONSECUENCIA DEL RIESGO DE TRABAJO Y QUE OCASIONÒ LA INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL, TOTAL Y/O MUERTE DEL TRABAJADOR..

9 (B).- DIAS PERDIDOS POR INDEMNIZACIÒN ACUMULADOS: EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL RESULTADO OBTENIDO DE SUMAR LOS DIAS INDEMNIZADOS EN EL MES MÀS LOS DIAS INDEMNIZADÒS REGISTRADOS EN LOS MESES ANTERIORES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO:EJEMPLO:DIAS PERDIDOS POR INDEMNIZACIÒN ACUMULADOS DEL MES DE OCTUBRE = DIAS INDEMNIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE + DIAS INDEMNIZADOS REGISTRADOS EN LOS MESES ANTERIORES DESDE QUE SE DIO INICIO EL CONTRATO (AGOSTO, SEPTIEMBRE).LEY FEDERAL DEL TRABAJO ARTÌCULOS 479, 480, 495, 500.

10 (A) DIAS PERDIDOS TOTALES(MES)

EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL RESULTADO OBTENIDO DE LA SUMATORIA DE LOS DIAS PERDIDOS POR INCAPACIDAD (8A) Y LOS DIAS PERDIDOS POR INDEMNIZACIÒN (9A) REPORTADOS EN EL MES..

DIAS PERDIDOS TOTALES = DIAS PERDIDOS POR INCAPACIDAD + DIAS PERDIDOS POR INDEMNIZACIÒN.

10 (B).- DIAS PERDIDOS TOTALES ACUMULADOS: EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL RESULTADO OBTENIDO DE SUMAR LOS DIAS PERDIDOS TOTALES EN EL MES EN QUE SE ELABORA EL REPORTE ESTADÌSTICO MÀS LOS DIAS PERDIDOS TOTALES REGISTRADOS EN LOS MESES ANTERIORES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EJEMPLO:DIAS PERDIDOS TOTALES ACUMULADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE = DIAS PERDIDOS TOTALES REGISTRADOS EN LOS MESES ANTERIORES DESDE QUE SE DIO INICIO EL CONTRATO ( JULIO, AGOSTO) + DIAS PERDIDOS TOTALES EN EL MES DE SEPTIEMBRE.















LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

11 (A) INDICE DE FRECUENCIA(MES)

INDICE QUE RELACIONA EL NÙMERO DE ACCIDENTES PERSONALES TOTALES OCURRIDOS EN EL MES Y QUE GENERARON PERDIDA DE TIEMPO DURANTE UN MILLON DE HORAS-HOMBRE DE EXPOSICIÒN AL RIESGO..

DICHO INDICE SE CÀLCULA DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.F. = No.ACC.TOTALES (5A) X 10 6 TOTAL DE HORAS-HOMBRE LABORADAS (7A)

11 (B) INDICE DE FRECUENCIA(ACUMULADOS)

INDICE QUE RELACIONA EL NÙMERO DE ACCIDENTES PERSONALES TOTALES ACUMULADOS EN EL MES QUE GENERARON PERDIDA DE TIEMPO DURANTE UN MILLON DE HORAS-HOMBRE DE EXPOSICIÒN AL RIESGO..


I.F. = No.ACC.TOTALES (5B) X 10 6 TOTAL DE HORAS-HOMBRE LABORADAS ACUMULADAS (7B)

12 (A) INDICE DE GRAVEDAD(MES)

INDICE QUE RELACIONA EL NÙMERO DE LOS DIAS PERDIDOS TOTALES A CONSECUENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO DURANTE UN MILLON DE HORAS-HOMBRE DE EXPOSICIÒN AL RIESGO..


I.G. = No.DIAS PERDIDOS TOTALES (10A) X 10 6 TOTAL DE HORAS-HOMBRE LABORADAS (7A)

12 (B) INDICE DE GRAVEDAD(ACUMULADO)

INDICE QUE RELACIONA EL NÙMERO DE DIAS PERDIDOS TOTALES ACUMULADOS EN EL MES A CONSECUENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO DURANTE UN MILLON DE HORAS-HOMBRE DE EXPOSICIÒN AL RIESGO..


I.G. = No.DIAS PERDIDOS TOTALES (10B) X 10 6 TOTAL DE HORAS-HOMBRE LABORADAS ACUMULADAS (7B)

13 (A) COSTOS GENERADOSPOR SALARIOS (MES)

EN ESTE ESPACIO SE ANOTARA EL IMPORTE EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL DE LOS SALARIOS Y PRESTACIONES PAGADOS DURANTE EL MES AL TRABAJADOR INCAPACITADO A CONSECUENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO Y QUE GENERARON UNA INCAPACIDAD TEMPORAL.

13 (B).- COSTOS ACUMULADOS GENERADOS POR SALARIOS: EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL IMPORTE EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL OBTENIDO DE SUMAR LOS SALARIOS Y PRESTACIONES PAGADOS EN EL MES EN QUE SE ELABORA EL REPORTE ESTADÌSTICO MÀS LOS SALARIOS Y PRESTACIONES PAGADOS EN LOS MESES ANTERIORES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO:EJEMPLO:COSTOS POR SALARIOS ACUMULADOS EN EL MES DE ABRIL = COSTOS GENERADOS POR SALARIOS Y PRESTACIONES PAGADOS EN EL MES DE ABRIL + COSTOS GENERADOS POR SALARIOS Y PRESTACIONES PAGADOS EN LOS MESES ANTERIORES DESDE QUE SE DIO INICIO EL CONTRATO (FEBRERO, MARZO).LEY FEDERAL DEL TRABAJO ARTÌCULO 491.















LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

14 (A) COSTOS GENERADOS POR ATENCIÒN MÈDICA

(MES)

EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL IMPORTE TOTAL EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL DE LOS GASTOS GENERADOS POR LOS SERVICIOS MÈDICOS PROPORCIONADOS A LOS TRABAJADORES ACCIDENTADOS EN EL MES.

14 (B).- COSTOS ACUMULADOS POR ATENCIÒN MÈDICA: EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL RESULTADO OBTENIDO DE SUMAR LOS COSTOS GENERADOS POR ATENCIÒN MÈDICA EN EL MES EN QUE SE ELABORA EL REPORTE ESTADÌSTICO MÀS LOS COSTOS GENERADOS POR ATENCIÒN MÈDICA DE LOS MESES ANTERIORES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.EJEMPLO:COSTOS GENERADOS POR ATENCIÒN MÈDICA ACUMULADOS DEL MES DE NOVIEMBRE = COSTOS GENERADOS POR ATENCIÒN MÈDICA DEL MES DE NOVIEMBRE + COSTOS GENERADOS POR ATENCIÒN MÈDICA DE LOS MESES ANTERIORES DESDE QUE SE DIO INICIO EL CONTRATO (SEPTIEMBRE, OCTUBRE).

15 (A) COSTOS POR INDEMNIZACIÒN

(MES)

EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL IMPORTE EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL DE LOS GASTOS GENERADOS POR LAS INDEMNIZACIONES PAGADAS EN EL MES POR ACCIDENTES DE TRABAJO QUE ORIGINARON INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL, INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL Y/O LA MUERTE.

15 (B).- COSTOS ACUMULADOS GENERADOS POR INDEMNIZACIÒN: EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL RESULTADO OBTENIDO DE SUMAR LOS COSTOS GENERADOS POR INDEMNIZACIÒN DEL MES EN QUE SE ELABORA EL REPORTE ESTADÌSTICO MÀS LOS COSTOS GENERADOS POR INDEMNIZACIÒN DE LOS MESES ANTERIORES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.EJEMPLO:COSTOS GENERADOS POR INDEMNIZACIÒN ACUMULADOS EN EL MES DE DICIEMBRE = COSTOS GENERADOS POR INDEMNIZACIÒN EN EL MES DE NOVIEMBRE + LOS COSTOS GENERADOS POR INDEMNIZACIÒN DE LOS MESES ANTERIORES DESDE QUE SE DIO INICIO EL CONTRATO (SEPTIEMBRE, OCTUBRE).LEY FEDERAL DEL TRABAJO ARTÌCULOS 483, 484, 486, 492, 495, 496, 500 Y 502 Y 513.

16 (A) COSTOS DIRECTOS(MES)

EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL IMPORTE GLOBAL EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL DE LOS GASTOS GENERADOS EN EL MES POR LOS TRABAJADORES ACCIDENTADOS Y QUE ES EL RESULTADO OBTENIDO DE SUMAR LOS:GASTOS GENERADOS POR EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES (13A) + GASTOS GENERADOS POR LA ATENCIÒN MÈDICA PROPORCIONADA AL TRABAJADOR ACCIDENTADO (14A) + LOS GASTOS GENERADOS POR EL PAGO DE INDEMNIZACIONES (15A).

16 (B).- COSTOS DIRECTOS ACUMULADOS: ES EL RESULTADO OBTENIDO DE SUMAR LOS GASTOS DIRECTOS GENERADOS EN EL MES EN QUE SE ELABORA EL REPORTE ESTADÌSTICO MÀS LOS COSTOS DIRECTOS GENERADOS DE LOS MESES ANTERIORES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO:EJEMPLO:COSTOS TOTALES ACUMULADOS EN EL MES DE ABRIL = COSTOS DIRECTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL + COSTOS DIRECTOS GENERADOS DE LOS MESES ANTERIORES DESDE QUE SE DIO INICIO EL CONTRATO (FEBRERO, MARZO).

17 (A) COSTOS TOTALES(MES)

EN ESTE ESPACIO SE ANOTARA EL IMPORTE EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL DE LOS COSTOS DIRECTOS DEL MES (16A) MULTIPLICADOS POR 5 VECES.

17 (B).- COSTOS TOTALES ACUMULADOS: EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL RESULTADO OBTENIDO DE SUMAR LOS COSTOS TOTALES GENERADOS EN EL MES EN QUE SE ELABORA EL REPORTE ESTADÌSTICO MÀS LOS COSTOS TOTALES GENERADOS EN LOS MESES ANTERIORES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO:EJEMPLO: COSTOS TOTALES DEL MES DE JUNIO = COSTOS TOTALES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO + COSTOS TOTALES GENERADOS EN LOS MESES ANTERIORES DESDE QUE SE DIO INICIO EL CONTRATO (MAYO, JUNIO).















LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

18 (A) COSTO PROMEDIO TOTAL POR MES

EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL RESULTADO OBTENIDO DE DIVIDIR EL IMPORTE DE LOS COSTOS TOTALES ACUMULADOS EN EL MES 17(B) ENTRE EL NÙMERO CONSECUTIVO DEL MES EN EL CUAL SE ELABORA EL REPORTE ESTADÌSTICO

EJEMPLOS:

COSTO PROMEDIO MENSUAL DEL MES DE ENERO =COSTO TOTAL ACUMULADO GENERADO EN EL MES DE ENERO / 1

COSTO PROMEDIO MENSUAL DEL MES DE FEBRERO =COSTO TOTAL ACUMULADO EN EL MES DE FEBRERO / 2

COSTO PROMEDIO MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE = COSTO TOTAL ACUMULADO EN EL MES DE DICIEMBRE / 12

18(B) COSTO PROMEDIO TOTAL POR ACCIDENTE

EN ESTE CASO SE ANOTARA EL RESULTADO OBTENIDO DE DIVIDIR EL IMPORTE DE LOS COSTOS TOTALES ACUMULADOS (17B) ENTRE EL NÙMERO DE ACCIDENTES TOTALES (5B) ACUMULADOS OCURRIDOS HASTA EL MES EN QUE ELABORA EL REPORTE ESTADÌSTICO

EJEMPLOS:

PROMEDIO MENSUAL POR ACCIDENTES DEL MES DE MARZO =COSTO TOTAL ACUMULADO EN EL MES DE MARZO / NÙMERO DE ACCIDENTES TOTALES ACUMULADOS EN EL MES DE MARZO

PROMEDIO MENSUAL POR ACCIDENTES DEL MES DE ENERO = COSTO TOTAL ACUMULADO EN EL MES DE ENERO / NÙMERO DE ACCIDENTES TOTALES ACUMULADOS EN EL MES DE ENERO.















LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

Cía.1REGISTRO ESTADISTICO DE ACCIDENTES PERSONALES POR RIESGO OCUPACIONAL DE COMPAÑÍAS

CONTRATISTAS O PROVEEDORES DE PETROQUIMICA CANGREJERA, S.A. DE C.V.NOMBRE DE LA COMPAÑÍA : 1 AÑO: 2

NUMERO DE ACCIDENTES HORAS HOMBRE DIAS PERDIDOS

MES CON INCAPACIDAD

FATALES TOTALES CON INDEMNIZACIÓN

LABORADAS POR INCAPACIDAD

POR INDEMNIZACIÓN

TOTAL

MES ACUM. MES ACUM. MES ACUM. MES ACUM. MES ACUM. MES ACUM. MES ACUM. MES ACUM.3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE















LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

Cía.2REGISTRO ESTADISTICO DE ACCIDENTES PERSONALES POR RIESGO OCUPACIONAL

DE COMPAÑIAS CONTRATISTAS O PROVEEDORES DE PETROQUIMICA CANGREJERA, S.A. DE C.V.

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA : 1 AÑO: 2

I N D I C E S C O S T O SMES FRECUENCIA GRAVEDAD SALARIOS ATENCIÓN MÉDICA INDEMNIZACIÓ

NDIRECTO TOTALES PROMEDIO

TOTALMES ACUM. MES ACUM. MES ACUM. MES ACUM. MES ACUM. MES ACUM. MES ACUM. MES ACUM.11A 11B 12A 12B 13A 13B 14A 14B 15A 15B 16A 16B 17A 17B 18A 18B

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE












Sistema Integral de Administración de la Seguridad y Protección AmbientalIdentificación: SIASPA 6-1 Fecha: 30 de julio de 2001


LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

FORMA: STPS-1

INFORME SOBRE FACTORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO

COMPAÑÍA CONTRATISTA O PROVEEDOR:

MES: AÑO:

ACCIDENTES DE TRABAJO SEGÚN GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD

GRUPOSQUINQUENALES

AÑOSHASTA - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65 Y MAS

NO ESPECIFICADO

TOTAL














LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

FORMA: STPS-2



MES AÑO:

ACCIDENTES DE TRABAJO SEGÚN ACTO INSEGURO

ACTO INSEGURO

LIMPIAR ENGRASAR O REPARAR EQUIPO EN MOVIMIENTO O ENERGIZADO

NO USAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL DISPONIBLE

FALLA AL ASEGURAR O PREVENIR

ACTITUD INAPROPIADA

USAR EQUIPO O HERRAMIENTA INDEBIDAMENTE

HACER INOPERANTE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

OPERAR O TRABAJAR A VELOCIDAD INSEGURA

ADOPTAR POSICIONES INSEGURAS

COLOCAR, MEZCLAR, COMBINAR EN FORMA INSEGURA

OTROS

SIN ACTO INSEGURO

NO ESPECIFICADO

TOTAL














LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

FORMA: STPS-3



MES AÑO:

ACCIDENTES DE TRABAJO SEGÚN NATURALEZA DE LA LESIÓN

NATURALEZA DE LA LESIÓN

FRACTURAS

LUXACIONES, TORCEDURAS Y ESGUINCES

CONMOCIONES Y TRAUMATISMOS INTERNOS

AMPUTACIONES Y ENUCLEACIONES

HERIDAS

TRAUMATISMOS SUPERFICIALES

CONTUSIONES Y APLASTAMIENTOS

QUEMADURAS

ENVENENAMIENTOS E INTOXICACIONES

OTRAS LESIONES

NO ESPECIFICADO

TOTAL














LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03FORMA: STPS-4



MES AÑO:

ACCIDENTES DE TRABAJO SEGÚN PARTE DEL CUERPO LESIONADA

PARTE DEL CUERPO LESIONADA

CABEZA Y CARA (EXCLUYE LESIONES EN OJOS Y SUS ANEXOS)

OJO (INCLUYE LESIONES EN OJOS Y SUS ANEXOS)

TRONCO (EXCLUYE LESIONES DEL TÓRAX Y DE LA COLUMNA VERTEBRAL)

TÓRAX (INCLUYE LESIONES EN ORGANOS INTRATORÁCICOS)

COLUMNA VERTEBRAL (INCLUYE LESIONES DEL DORSO)

MIEMBRO SUPERIOR (EXCLUYE MANO)

MANO

MIEMBRO INFERIOR (EXCLUYE PIE)

PIE

CUERPO EN GENERAL (INCLUYE LESIONES MÚLTIPLES E INTOXICACIONES)

OTRAS PARTES DEL CUERPO

NO ESPECIFICADO

TOTAL














LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03FORMA: STPS-5



MES AÑO:

ACCIDENTES DE TRABAJO SEGÚN TIPO DE ACCIDENTE

TIPO DE ACCIDENTE

GOLPE CONTRA O POR

CAÍDA DE PERSONAS

CONTACTO CON CORRIENTE ELÉCTRICA

CONTACTO CON TEMPERATURAS EXTREMAS

CONTACTO CON RADIACIONES, SUBSTANCIAS CÁUSTICAS, TÓXICAS Y NOCIVAS

ACCIDENTES EN VEHÍCULOS MOTORIZADOS

OTROS TIPOS DE ACCIDENTES

NO ESPECIFICADO

TOTAL














LICITACIÓN No. 18-580-002-010-03

PASE DE SALIDA DEL PERSONAL DE CONTRATISTAS PROVEEDORES Y ADJUDICATARIOS

Departamento de Vigilancia P-salida-personal-2

PASE DE SALIDA DEL PERSONAL DE LAS COMPAÑIAS/PRESTADORES DE SERVICIOcompañía solicitante Número de controlLa (s) persona trabajador(es) cuyo(s) nombre(s) aparece(n) a continuación:

Está(n) autorizado(s) para salir de las instalaciones de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V. por motivos propios de la compañía.

Registro de salidaPUERTA No. Hora de salida Datos del vehículo en que sale Portero que verificó los datos

Registro del regresoPUERTA No. Hora de regreso Datos del vehículo en que regresa Portero que verificó los datos

DATOS DE LA AUTORIZACION

Coatzacoalcos, Ver., a de de .

Solicita el residente de la obra Vo.Bo. del supervisor PQCA del contrato












Documents

PETROQUÍMICA CANGREJERA, Sweb.compranet.gob.mx:8001/HSM/UNICOM/18580/002/2003/010/... · Web viewPETROQUÍMICA CANGREJERA, S.A. DE C.V. SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS