Upload
others
View
21
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
REPÚBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
PLIEGO DE CONDICIONESGENERALES Y ESPECÍFICAS
PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS
LICITACION PÚBLICA NACIONAL
OPRET NO. LPN-PU-002-2014
CONSTRUCCIÓN ENCEPADOS, ESTRIBOS, PILAS, CABEZALES Y TABLEROS
DEL PUENTE FERROVIARIO ATIRANTADO SOBRE EL RÍO OZAMA, LÍNEA 2-B
DEL METRO DE SANTO DOMINGO.
Santo Domingo, Distrito Nacional
2
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
TABLA DE CONTENIDO
GENERALIDADES ................................................................................................................. 5
Prefacio .................................................................................................................................................... 5
PARTE I .................................................................................................................................. 7
PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACIÓN .............................................................................. 7
Sección I ................................................................................................................................................... 7
Instrucciones a los Oferentes (IAO) ...................................................................................................... 7 1.1 Objetivos y Alcance.................................................................................................................................... 7 1.2 Definiciones e Interpretaciones ..................................................................................................................... 7 1.3 Idioma .......................................................................................................................................................... 11 1.4 Precio de la Oferta ........................................................................................................................................ 12 1.5 Moneda de la Oferta ..................................................................................................................................... 12 1.6 Normativa Aplicable .................................................................................................................................... 12 1.7 Competencia Judicial ................................................................................................................................... 13 1.8 De la Publicidad ........................................................................................................................................... 13 1.9 Etapas de la Licitación ................................................................................................................................. 13 1.10 Órgano de Contratación ............................................................................................................................. 14 1.11 Atribuciones ............................................................................................................................................... 14 1.12 Órgano Responsable del Proceso ............................................................................................................... 14 1.13 Exención de Responsabilidades ................................................................................................................. 14 1.14 Prácticas Corruptas o Fraudulentas ............................................................................................................ 14 1.15 De los Oferentes/Proponentes Hábiles e Inhábiles ..................................................................................... 15 1.16 Prohibición de Contratar ............................................................................................................................ 15 1.17 Demostración de Capacidad para Contratar ............................................................................................... 17 1.18 Representante Legal ................................................................................................................................... 17 1.19 Agentes Autorizados .................................................................................................................................. 17 1.20 Subsanaciones ............................................................................................................................................ 18 1.21 Rectificaciones Aritméticas........................................................................................................................ 18 1.22 Garantías .................................................................................................................................................... 19 1.22.1 Garantía de la Seriedad de la Oferta ........................................................................................................ 19 1.22.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato ........................................................................................... 19 1.23 Devolución de las Garantías ....................................................................................................................... 20 1.24 Consultas, Circulares y Enmiendas ............................................................................................................ 20 1.25 Dirección .................................................................................................................................................... 20 1.26 Circulares ................................................................................................................................................... 20 1.27 Enmiendas .................................................................................................................................................. 21 1.28 Reclamos, Impugnaciones y Controversias ................................................................................................ 21
Sección II ............................................................................................................................................... 23
Datos de la Licitación (DDL) ............................................................................................................... 23 2.1 Objeto de la Licitación ................................................................................................................................. 23 2.2 Procedimiento de Selección ......................................................................................................................... 23 2.3 Fuente de Recursos ...................................................................................................................................... 23 2.4 Condiciones de Pago .................................................................................................................................... 23 2.5 Cronograma de la Licitación ........................................................................................................................ 24 2.6 Disponibilidad y Adquisición del Pliego de Condiciones ............................................................................ 25 2.7 Conocimiento y Aceptación del Pliego de Condiciones .............................................................................. 26 2.8 Antecedentes ................................................................................................................................................ 26 2.9 Especificaciones Técnicas ............................................................................................................................ 26 2.9.1 Documentos de referencia ......................................................................................................................... 27 2.9.2 Especificaciones Generales ....................................................................................................................... 28 2.9.3 Características de los Tirantes ................................................................................................................... 31
3
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
2.9.4 Características de los Elementos ............................................................................................................... 54 2.10 Tiempo Estimado de Ejecución de la Obra ................................................................................................ 92 2.11 Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas “Sobre A” y “Sobre B” ............................................ 93 2.12 Lugar, Fecha y Hora ................................................................................................................................... 93 2.13 Forma para la Presentación de los Documentos Contenidos en el “Sobre A” .......................................... 93 2.14 Documentación a Presentar ........................................................................................................................ 94 2.15 Presentación de la Documentación Contenida en el “Sobre B” ................................................................ 97
Sección III .............................................................................................................................................. 98
Apertura y Validación de Ofertas ....................................................................................................... 98 3.1 Procedimiento de Apertura de Sobres .......................................................................................................... 98 3.2 Apertura de “Sobre A”, contentivo de Propuestas Técnicas ....................................................................... 99 3.3 Validación y Verificación de Documentos .................................................................................................. 99 3.4 Criterios de Evaluación .............................................................................................................................. 100 3.4.1 Elegibilidad: ............................................................................................................................................ 100 3.4.2 Situación Financiera: ............................................................................................................................... 101 3.4.3 Puntuación:.............................................................................................................................................. 101 3.5 Criterios de Calificación ............................................................................................................................ 103 3.6 Apertura del “Sobre B”, Contentivo de Propuesta Económica ................................................................. 107 3.7 Confidencialidad del Proceso ..................................................................................................................... 108 3.8 Plazo de Mantenimiento de Oferta ............................................................................................................. 108 3.9 Evaluación Oferta Económica .................................................................................................................... 108 3.9.1 Evaluación de la Oferta Económica más Conveniente ............................................................................ 109 3.9.2 Evaluación Combinada: Oferta Técnica y Oferta Económica ................................................................. 109
Sección IV ............................................................................................................................................ 110
Adjudicación ....................................................................................................................................... 110 4.1 Criterios de Adjudicación .......................................................................................................................... 110 4.2 Empate entre Oferentes .............................................................................................................................. 110 4.3 Declaratoria de Desierto ............................................................................................................................ 111 4.4 Acuerdo de Adjudicación .......................................................................................................................... 111 4.5 Adjudicaciones Posteriores ........................................................................................................................ 111
PARTE 2 ............................................................................................................................. 112
CONTRATO ........................................................................................................................ 112
Sección V ............................................................................................................................................. 112
Disposiciones Sobre los Contratos ..................................................................................................... 112 5.1 Condiciones Generales del Contrato .......................................................................................................... 112 5.1.1 Validez del Contrato ............................................................................................................................... 112 5.1.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato ........................................................................................... 112 5.1.3 Perfeccionamiento del Contrato ............................................................................................................. 112 5.1.4 Plazo para la Suscripción del Contrato ................................................................................................... 112 5.1.5 Ampliación o Reducción de la Contratación ........................................................................................... 112 5.1.6 Finalización del Contrato ........................................................................................................................ 112 5.1.7 Subcontratos ............................................................................................................................................ 113 5.2 Condiciones Específicas del Contrato ........................................................................................................ 113 5.2.1 Vigencia del Contrato ............................................................................................................................. 113
Sección VI ............................................................................................................................................ 113
Incumplimiento del Contrato ............................................................................................................ 113 6.1 Se considerará Incumplimiento del Contrato ............................................................................................. 113 6.2 Efectos del Incumplimiento ....................................................................................................................... 113 6.3 Tipos de Incumplimientos .......................................................................................................................... 113 6.4 Sanciones ................................................................................................................................................... 114
4
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
PARTE 3 ............................................................................................................................. 114
DE LAS OBRAS ................................................................................................................. 114
Sección VII ............................................................................................................................................. 114
Ejecución y Recepción de la Obra .......................................................................................................... 114 7.1 Inicio de la Construcción ........................................................................................................................... 114 7.2 Recepción Provisional ............................................................................................................................... 115 7.3 Recepción Definitiva .................................................................................................................................. 115 7.4 Garantía de Vicios Ocultos ........................................................................................................................ 115
Sección VIII ......................................................................................................................................... 116
Obligaciones de las Partes .................................................................................................................. 116 8.1 Obligaciones de la Entidad Contratante ..................................................................................................... 116 8.2 Obligaciones del Contratista ...................................................................................................................... 116 8.2.1 Normas Técnicas ..................................................................................................................................... 116 8.2.2 Seguridad ................................................................................................................................................ 117 8.2.3 Vías de Acceso y Obras Provisionales .................................................................................................... 118 8.2.4 Responsabilidad de Seguros ................................................................................................................... 118 8.2.5 Seguro contra daños a terceros ................................................................................................................ 119 8.2.6 Seguro contra accidentes de trabajo ........................................................................................................ 119 8.2.7 Protección de la Mano de Obra y Condiciones de Trabajo ..................................................................... 119 8.2.8 Seguridad Industrial ................................................................................................................................ 120 8.2.9 Contabilidad del Contratista .................................................................................................................... 120 8.2.10 Orden de Presencia ................................................................................................................................ 121
Sección IX ............................................................................................................................................ 121
Formularios ......................................................................................................................................... 121 9.1 Formularios Tipo ........................................................................................................................................ 121 9.2 Anexos ....................................................................................................................................................... 121
5
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
GENERALIDADES
Prefacio
Este modelo estándar de Pliego de Condiciones Específicas para la Ejecución o Contratación de
Obras, ha sido elaborado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, para ser utilizado
en los Procedimientos de Licitaciones regidos por la Ley No. 340-06, de fecha dieciocho (18) de
agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, su modificatoria contenida en la Ley No. 449-06, de fecha seis (06) de diciembre
del dos mil seis (2006), y su Reglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto No. 543-12
de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012).
A continuación se incluye una breve descripción de su contenido.
PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN
Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Esta sección contiene información general sobre el Procedimiento de Licitación.
Las disposiciones de esta sección son de uso obligatorio en todos los
procedimientos de Licitación para la Contratación de Obras regidos por la Ley
No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones con modificaciones de Ley No.
449-06 y su Reglamento de aplicación aprobado mediante Decreto No. 543-12.
Sección II. Datos de la Licitación (DDL)
Esta sección contiene disposiciones específicas para la Contratación de Obra y
proporciona información al Oferente de cómo preparar sus Ofertas.
Sección III. Apertura y Validación de Ofertas
Esta sección incluye el procedimiento de apertura y validación de Ofertas,
Técnicas y Económicas, incluye los criterios de evaluación y el procedimiento de
Estudio de Precios.
Sección IV. Adjudicación
Esta sección incluye los Criterios de Adjudicación y el Procedimiento para
Adjudicaciones Posteriores.
PARTE 2 – CONTRATO
Sección V. Disposiciones sobre los Contratos
Esta sección incluye el Contrato, el cual, una vez perfeccionado no deberá ser
modificado, salvo los aspectos a incluir de las correcciones o modificaciones que
se hubiesen hecho a la oferta seleccionada y que están permitidas bajo las
Instrucciones a los Oferentes y las Condiciones Generales del Contrato.
6
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Incluye las cláusulas generales y específicas que deberán incluirse en todos los
contratos.
Sección VI. Incumplimiento de Contrato
Esta sección incluye los efectos del incumplimiento, los tipos de incumplimiento
y las sanciones que devienen de estos.
PARTE 3 – OBRAS
Sección VII. Ejecución y Recepción de Obras
Esta sección incluye los requisitos de entrega de las Obras, la Recepción
Provisional y la Recepción Definitiva.
Sección VIII. Obligaciones de las Partes
Esta sección incluye las obligaciones tanto de la entidad contratante como las del
contratista.
Sección IX. Formularios Tipo
Esta sección contiene los formularios de información sobre el oferente,
presentación de oferta y garantías que el oferente deberá presentar conjuntamente
con la oferta.
7
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
PARTE I
PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACIÓN
Sección I
Instrucciones a los Oferentes (IAO)
1.1 Objetivos y Alcance
El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas,
técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos,
exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras, que deseen participar en la Licitación Pública Nacional para la contratación de la
CONSTRUCCIÓN DE ENCEPADOS, ESTRIBOS, PILAS, CABEZALES Y
TABLEROS DEL PUENTE FERROVIARIO ATIRANTADO, SOBRE RÍO
OZAMA, LÍNEA 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, llevada a cabo por La
Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET NO. LPN-PU-002-2014).
Este documento constituye la base para la preparación de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente
omite suministrar alguna parte de la información requerida en el presente Pliego de Condiciones
Específicas o presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al
mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su Propuesta.
1.2 Definiciones e Interpretaciones
A los efectos de este Pliego de Condiciones Específicas, las palabras y expresiones que se inician
con letra mayúscula y que se citan a continuación tienen el siguiente significado:
Adjudicatario: Oferente/Proponente a quien se le adjudica el Contrato.
Agentes Autorizados: Personas naturales designadas como tales por los Oferentes/Proponentes
a los fines de realizar en nombre de ellos determinados trámites en el proceso.
Análisis de Costo: Análisis del Precio de los puntos de partida.
Bienes: Equipos que El Oferente está obligado a suministrar a la Entidad Contratante, según las
exigencias del presente Pliego de Condiciones Específicas.
Caso Fortuito: Acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse,
por ser extraño a la voluntad de las personas.
Certificado de Recepción Definitiva: El o los certificados expedidos por el Supervisor al
Contratista al final del o de los períodos de garantía, en el que se declare que el Contratista ha
cumplido sus obligaciones contractuales.
Circular: Aclaración que la Entidad Contratante emite de oficio o para dar respuesta a las
consultas planteadas por los Oferentes/Proponentes con relación al contenido del Pliego de
8
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Condiciones, formularios, anexos u otra Circular y que se hace de conocimiento de todos los
Oferentes/Proponentes.
Comité de Compras y Contrataciones: Órgano Administrativo de carácter permanente
responsable de la designación de los peritos que elaborarán las especificaciones técnicas del bien
a adquirir y del servicio u obra a contratar, la aprobación de los Pliegos de Condiciones
Específicas, del Procedimiento de Selección y el dictamen emitido por los peritos designados
para evaluar ofertas.
Compromiso de Confidencialidad: Documento suscrito por el Oferente/Proponente para recibir
información de la Licitación.
Consorcio: Asociación de personas jurídicas que no constituyen un ente con personalidad
jurídica independiente y que se establece con el objeto de participar en la Licitación.
Consulta: Comunicación escrita, remitida por un Oferente/Proponente conforme al
procedimiento establecido y recibida por la Entidad Contratante, solicitando aclaración,
interpretación o modificación sobre aspectos relacionados exclusivamente con el Pliego de
Condiciones.
Contrato: Documento suscrito entre la institución y el Adjudicatario elaborado de conformidad
con los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones Específicas y en la Ley.
Contratista: Oferente/Proponente que habiendo participado en la Licitación Restringida, resulta
adjudicatario del Contrato de acuerdo al Pliego de Condiciones Específicas.
Credenciales: Documentos que un Oferente/Proponente presenta en la forma establecida en el
Pliego de Condiciones Específica, para ser evaluados y calificados por el Comité de Compras y
Contrataciones con el fin de seleccionar los Proponentes Habilitados, para participar en el
proceso de Licitación.
Cronograma de Actividades: Cronología del Proceso de Licitaciones.
Cronograma de Ejecución: Documento que contiene el Cronograma de Ejecución de las
actividades y el Plan de Trabajo para entrega de la Obra objeto de la Licitación.
Desglose de Precios Unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la
composición de cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el Presupuesto
Detallado.
Diseño Arquitectónico: Conforme a los planos de construcción y las Especificaciones Técnicas.
Empresa Vinculada: Empresa subsidiaria, afiliada y/o controlante. Se considera que una
empresa es subsidiaria a otra cuando esta última controla a aquella, y es afiliada con respecto a
otra u otras, cuando todas se encuentran bajo un control común. Empresas controlantes son
aquellas que están en posibilidad de controlar a otras, ya sea por su participación directa o
9
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
indirecta en más del cincuenta por ciento (50%) del capital, o en más del cincuenta por ciento
(50%) de los votos de las Asambleas, o en el control de la dirección de las empresas subsidiarias.
Emplazamiento: Los terrenos proporcionados por la Entidad Contratante, en los cuales debe
ejecutarse la Obra, y otros lugares que citados en el Contrato formen parte del emplazamiento.
Entidad Contratante: El organismo, órgano o dependencia del sector público, del ámbito de
aplicación de la Ley 340-06, que ha llevado a cabo un proceso contractual y celebra un Contrato.
Estado: Estado Dominicano.
Enmienda: Comunicación escrita, emitida por la Entidad Contratante, con el fin de modificar el
contenido del Pliego de Condiciones Específicas, formularios, anexos u otra Enmienda y que se
hace de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes.
Especificaciones Técnicas: Documentos contentivos de las Especificaciones Técnicas
requeridas.
Fuerza Mayor: Cualquier evento o situación que escapen al control de la Entidad Contratante,
imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera
enunciativa pero no limitativa, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos,
explosiones, temblores de tierra, accidentes, catástrofes, inundaciones y otras perturbaciones
ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo.
Interesado: Cualquier persona natural o jurídica que tenga interés en cualquier procedimiento de
contratación que se esté llevando a cabo.
Licitación Pública Nacional: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades
del Estado realizan un llamado público y abierto, convocando a los interesados para que
formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará la más conveniente conforme a los Pliegos
de Condiciones correspondientes. Va dirigida a los Contratista nacionales o extranjeros
domiciliados legalmente en el país.
Licitación Restringida: Es la invitación a participar a un número limitado de Contratista que
pueden atender el requerimiento, debido a la especialidad de las Obras a ejecutarse, razón por la
cual sólo puede obtenerse un número limitado de participantes, de los cuales se invitará un
mínimo de cinco (5) Oferentes cuando el registro sea mayor. No obstante ser una licitación
restringida se hará de conocimiento público por los medios previstos.
Líder del Consorcio: Persona natural o jurídica del Consorcio que ha sido designada como tal.
Máxima Autoridad Ejecutiva: El titular o el representante legal de la Entidad Contratante o
quien tenga la autorización para celebrar Contrato.
Notificación de la Adjudicación: Notificación escrita al Adjudicatario y a los demás
participantes sobre los resultados finales del Procedimiento de Licitación, dentro de un plazo de
cinco (05) días hábiles contados a partir del Acto de Adjudicación.
10
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Oferta Económica: Precio fijado por el Oferente en su Propuesta.
Oferta Técnica: Especificaciones de carácter técnico-legal de las Obras a ser ejecutadas.
Obras: Son los trabajos relacionados con la construcción, reconstrucción, demolición,
reparación o renovación de edificios, vialidad, transporte, estructuras o instalaciones, la
preparación del terreno, la excavación, la edificación, la provisión e instalación de equipo fijo, la
decoración y el acabado, y los servicios accesorios a esos trabajos, como la perforación, la labor
topográfica, la fotografía por satélite, los estudios sísmicos y otros servicios similares estipulados
en el contrato, si el valor de esos servicios no excede del de las propias Obras.
Obra adicional o complementaria: Aquella no considerada en los documentos de Licitación ni
en el Contrato, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la
meta prevista de la Obra principal y que dé lugar a un presupuesto adicional que no supere el
25% del monto total Adjudicado.
Oferente/Proponente: Persona natural o jurídica legalmente capacitada para participar en el
proceso de Licitación.
Oferente/Proponente Habilitado: Aquel que participa en el proceso de Licitación y resulta
Conforme en la fase de Evaluación Técnica del Proceso.
Planos Detallados: Los planos proporcionados por la Entidad Contratante al Contratista.
Peritos: Funcionarios expertos en la materia del proceso llevado a cabo, de la Entidad
Contratante, de otra entidad pública o contratados para el efecto y que colaborarán asesorando,
analizando y evaluando propuestas, elaborando los informes que contengan los resultados y
sirvan de sustento para las decisiones que deba adoptar el Comité de Compras y Contrataciones.
Prácticas de Colusión: Es un acuerdo entre dos o más partes, diseñado para obtener un
propósito impropio, incluyendo el influenciar inapropiadamente la actuación de otra parte.
Prácticas Coercitivas: Es dañar o perjudicar, o amenazar con dañar o perjudicar directa o
indirectamente a cualquier parte, o a sus propiedades para influenciar inapropiadamente la
actuación de una parte.
Prácticas Obstructivas: Es destruir, falsificar, alterar u ocultar en forma deliberada pruebas
importantes respecto de su participación en un proceso de compra o incidir en la investigación o
formular declaraciones farsas a los investigadores con la intención de impedir sustancialmente
una investigación de la Entidad Contratante referente a acusaciones sobre prácticas corruptas,
fraudulentas, coercitivas, o colusorias y/o amenazar, acosar o intimidar a una parte con el
propósito de impedir que dicha parte revele lo que sabe acerca de asuntos pertinentes a la
investigación, o que lleve adelante la investigación, o la ejecución de un contrato.
Pliego de Condiciones Específicas: Documento que contiene todas las condiciones por las que
habrán de regirse las partes en la presente Licitación.
11
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Representante Legal: Persona física o natural acreditada como tal por el Oferente/ Proponente.
Resolución de la Adjudicación: Acto Administrativo mediante el cual el Comité de Compras y
Contrataciones procede a la Adjudicación al/los oferente(s) del o los Contratos objeto del
procedimiento de compra o contratación.
Sobre: Paquete que contiene las credenciales del Oferente/Proponente y las Propuestas Técnicas
o Económicas.
Supervisor: Persona natural o jurídica, competente, designada por el Contratista, responsable de
dirigir o supervisar la ejecución de acuerdo con el diseño, planos, tiempo de ejecución,
presupuestos y especificaciones técnicas y de construcción del Contrato de Obra y en quien el
Contratista puede delegar derechos y/o poderes con arreglo al Contrato.
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (UOCC): Unidad encargada de la parte
operativa de los procedimientos de Compras y Contrataciones.
Para la interpretación del presente Pliego de Condiciones Específicas:
Las palabras o designaciones en singular deben entenderse igualmente al plural y
viceversa, cuando la interpretación de los textos escritos lo requiera.
El término “por escrito” significa una comunicación escrita con prueba de
recepción.
Toda indicación a capítulo, numeral, inciso, Circular, Enmienda, formulario o
anexo se entiende referida a la expresión correspondiente de este Pliego de
Condiciones Específicas, salvo indicación expresa en contrario. Los títulos de
capítulos, formularios y anexos son utilizados exclusivamente a efectos
indicativos y no afectarán su interpretación.
Las palabras que se inician en mayúscula y que no se encuentran definidas en este
documento se interpretarán de acuerdo a las normas legales dominicanas.
Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Entidad
Contratante, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.
Las referencias a plazos se entenderán como días calendario, salvo que
expresamente se utilice la expresión de “días hábiles”, en cuyo caso serán días
hábiles de acuerdo con la legislación dominicana.
1.3 Idioma
El idioma oficial de la presente Licitación es el español, por tanto, toda la correspondencia y
documentos generados durante el procedimiento que intercambien el Oferente/Proponente y el
Comité de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma o, de encontrarse
en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete
judicial debidamente autorizado.
12
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
1.4 Precio de la Oferta
Los precios cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta Económica
deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación.
Todas las partidas deberán enumerarse y cotizarse por separado en el Formulario de Presentación
de Oferta Económica. (Listado de Partidas). Si un formulario de Oferta Económica detalla
partidas pero no la cotiza, se asumirá que está incluido en el precio total de la Oferta.
Asimismo, cuando alguna partida no aparezca en el formulario de Oferta Económica se asumirá
de igual manera, que está incluida en el precio total de la Oferta.
Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del Contrato y no estarán
sujetos a ninguna variación por ningún motivo, salvo lo establecido en los Datos de la
Licitación (DDL).
1.5 Moneda de la Oferta
El precio en la Oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (Pesos Dominicanos, RD$), a
excepción de los Contratos de suministros desde el exterior, en los que podrá expresarse en la
moneda del país de origen de los mismos.
1.6 Normativa Aplicable
El proceso de Licitación, el Contrato y su posterior ejecución se regirán por la Constitución de la
República Dominicana, Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios,
Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del 2006, su modificatoria contenida en
la Ley 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006; y su Reglamento de Aplicación emitido
mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del 2012, por las normas que se
dicten en el marco de la misma, así como por el presente Pliego de Condiciones y por el Contrato
a intervenir.
Todos los documentos que integran el Contrato serán considerados como recíprocamente
explicativos.
Para la aplicación de la norma, su interpretación o resolución de conflictos o controversias, se
aplicará el siguiente orden de prelación:
1) La Constitución de la República Dominicana.
2) La Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, de fecha 18 de agosto del 2006 y su modificatoria contenida en la Ley 449-
06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006;
3) El Reglamento de Aplicación de la Ley 340-06, emitido mediante el Decreto 543-12, de
fecha 06 de septiembre del 2012.
4) El Pliego de Condiciones Específicas.
5) La Oferta y las muestras que se hubieren acompañado.
6) La Adjudicación.
7) El Contrato.
8) La Orden de Compra.
13
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
1.7 Competencia Judicial
Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este documento y/o el o los Contratos a
intervenir, sus incumplimientos, interpretaciones, resoluciones o nulidades serán sometidos al
Tribunal Contencioso Administrativo conforme al procedimiento establecido en la Ley 13-07, de
fecha cinco (05) de febrero del 2007, que instituye el Tribunal Contencioso, Tributario y
Administrativo. De igual modo, y de común acuerdo entre las partes, podrán acogerse al
procedimiento de Arbitraje Comercial de la República Dominicana, de conformidad con las
disposiciones de la Ley No. 479-08, de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho (2008).
1.8 De la Publicidad
La convocatoria a presentar Ofertas en las Licitaciones Públicas deberá efectuarse mediante la
publicación, al menos en dos (2) diarios de circulación nacional por el término de dos (2) días
consecutivos, con un mínimo de treinta (30) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para
la apertura, computados a partir del día siguiente a la última publicación.
La comprobación de que en un llamado a Licitación se hubieran omitido los requisitos de
publicidad, dará lugar a la cancelación inmediata del procedimiento por parte de la autoridad de
aplicación en cualquier estado de trámite en que se encuentre.
1.9 Etapas de la Licitación
Las Licitaciones o Procesos de Contratación podrán ser de Etapa Única o de Etapas Múltiples.
Etapa Única:
Cuando la comparación de las Ofertas y de la calidad de los Oferentes se realiza en un mismo
acto.
Etapa Múltiple:
Cuando las Ofertas Técnicas y las Ofertas Económicas se evalúan en etapas separadas:
Etapa I: Se inicia con el proceso de entrega de los “Sobres A”, contentivos de las Ofertas
Técnicas, en acto público y en presencia de notario. Concluye con la valoración de las Ofertas
Técnicas y la Resolución emitida por el Comité de Compras y Contrataciones sobre los
resultados del Proceso de Homologación.
Etapa II: Se inicia con la apertura y lectura en acto público y en presencia de Notario de las
Ofertas Económicas “Sobre B”, que se mantenían en custodia y que resultaron habilitados en la
primera etapa del procedimiento, y concluye con la Resolución de Adjudicación a los
Oferentes/Proponentes.
14
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
1.10 Órgano de Contratación
El órgano administrativo competente para la contratación de los Bienes a ser adquiridos es la
Entidad Contratante en la persona de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la institución.
1.11 Atribuciones
Son atribuciones de la Entidad Contratante, sin carácter limitativo, las siguientes:
a) Definir la Unidad Administrativa que tendrá la responsabilidad técnica de la gestión.
b) Nombrar a los Peritos.
c) Determinar funciones y responsabilidades por unidad partícipe y por funcionario
vinculado al proceso.
d) Cancelar, declarar desierta o nula, total o parcialmente la Licitación, por las causas que
considere pertinentes. En consecuencia, podrá efectuar otras Licitaciones en los términos
y condiciones que determine.
1.12 Órgano Responsable del Proceso
El Órgano responsable del proceso de Licitación es El Comité de Compras y Contrataciones. El
Comité de Compras y Contrataciones está integrado por cinco (05) miembros:
El funcionario de mayor jerarquía de la institución, o quien este designe, quien lo
presidirá;
El Director Administrativo Financiero de la entidad, o su delegado;
El Consultor Jurídico de la entidad, quien actuará en calidad de Asesor Legal;
El Responsable del Área de Planificación y Desarrollo o su equivalente;
El Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información.
1.13 Exención de Responsabilidades
El Comité de Compras y Contrataciones no estará obligado a declarar habilitado y/o
Adjudicatario a ningún Oferente/Proponente que haya presentado sus Credenciales y/u Ofertas,
si las mismas no demuestran que cumplen con los requisitos establecidos en el presente Pliego de
Condiciones Específicas.
1.14 Prácticas Corruptas o Fraudulentas
Las prácticas corruptas o fraudulentas comprendidas en el Código Penal o en la Convención
Interamericana contra la Corrupción, o cualquier acuerdo entre proponentes o con terceros, que
establecieren prácticas restrictivas a la libre competencia, serán causales determinantes del
rechazo de la propuesta en cualquier estado del procedimiento de selección, o de la rescisión del
Contrato, si éste ya se hubiere celebrado. A los efectos anteriores se entenderá por:
a) “Práctica Corrupta”, al ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de cualquier
cosa de valor con el fin de influir en la actuación de un funcionario público u obtener una
ventaja indebida con respecto al proceso de contratación o a la ejecución del Contrato, y,
15
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
b) “Práctica Fraudulenta”, es cualquier acto u omisión incluyendo una tergiversación de
los hechos con el fin de influir en un proceso de contratación o en la ejecución de un
Contrato de obra pública en perjuicio del contratante; la expresión comprende las
prácticas colusorias entre los licitantes (con anterioridad o posterioridad a la presentación
de las ofertas) con el fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales y no
competitivos y privar al contratante de las ventajas de la competencia libre y abierta,
coercitivas y obstructiva.
1.15 De los Oferentes/Proponentes Hábiles e Inhábiles
Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que haya adquirido el Pliego de
Condiciones, tendrá derecho a participar en la presente Licitación, siempre y cuando reúna las
condiciones exigidas y no se encuentre afectada por el régimen de prohibiciones establecido en
el presente Pliego de Condiciones.
1.16 Prohibición de Contratar
No podrán participar como Oferentes/Proponentes, en forma directa o indirecta, las personas
físicas o sociedades comerciales que se relacionan a continuación:
1) El Presidente y Vicepresidente de la República; los Secretarios y Subsecretarios de
Estado; los Senadores y Diputados del Congreso de la República; los Magistrados de
la Suprema Corte de Justicia, de los demás tribunales del orden judicial, de la
Cámara de Cuentas y de la Junta Central Electoral; los Síndicos y Regidores de los
Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional; el Contralor General de la
República y el Sub-contralor; el Director de Presupuesto y Subdirector; el Director
Nacional de Planificación y el Subdirector; el Procurador General de la República y
los demás miembros del Ministerio Público; el Tesorero Nacional y el Subtesorero y
demás funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones
incluidas bajo el ámbito de aplicación de la Ley 340-06;
2) Los jefes y subjefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, así como el jefe y
subjefes de la Policía Nacional;
3) Los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del
procedimiento de contratación administrativa;
4) Todo personal de la entidad contratante;
5) Los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el
segundo grado, inclusive, de los funcionarios relacionados con la contratación
cubiertos por la prohibición, así como los cónyuges, las parejas en unión libre, las
personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva o con las que
hayan procreado hijos, y descendientes de estas personas;
16
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
6) Las personas jurídicas en las cuales las personas naturales a las que se refieren los
Numerales 1 al 4 tengan una participación superior al diez por ciento (10%) del
capital social, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la convocatoria;
7) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier
etapa del procedimiento de contratación o hayan participado en la elaboración de las
especificaciones técnicas o los diseños respectivos, salvo en el caso de los contratos
de supervisión;
8) Las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas mediante sentencia que
haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delitos de
falsedad o contra la propiedad, o por delitos de cohecho, malversación de fondos
públicos, tráfico de influencia, prevaricación, revelación de secretos, uso de
información privilegiada o delitos contra las finanzas públicas, hasta que haya
transcurrido un lapso igual al doble de la condena. Si la condena fuera por delito
contra la administración pública, la prohibición para contratar con el Estado será
perpetua;
9) Las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la
administración pública, delitos contra la fe pública o delitos comprendidos en las
convenciones internacionales de las que el país sea signatario;
10) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren inhabilitadas en virtud de
cualquier ordenamiento jurídico;
11) Las personas que suministraren informaciones falsas o que participen en actividades
ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación;
12) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas
administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para contratar con
entidades del sector público, de acuerdo a lo dispuesto por la presente ley y sus
reglamentos;
13) Las personas naturales o jurídicas que no estén al día en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias o de la seguridad social, de acuerdo con lo que establezcan
las normativas vigentes;
PARRAFO I: Para los funcionarios contemplados en los Numerales 1 y 2, la prohibición se
extenderá hasta seis (6) meses después de la salida del cargo.
PARRAFO II: Para las personas incluidas en los Numerales 5 y 6 relacionadas con el personal
referido en el Numeral 3, la prohibición será de aplicación en el ámbito de la institución en que
estos últimos prestan servicios.
En adición a las disposiciones del Artículo 14 de la Ley 340-06 con sus modificaciones NO
podrán ser oferentes ni contratar con el Estado Dominicano los Oferentes que hayan sido
inhabilitados temporal o permanentemente por la Dirección General de Contrataciones Públicas
en su calidad de Órgano Rector del Sistema. En el caso de inhabilitación temporal, la
17
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
prohibición será por el tiempo establecido por el Órgano Rector. Tampoco podrán contratar con
el Estado dominicano los proveedores que no hayan actualizado sus datos en el Registro de
Proveedores del Estado.
1.17 Demostración de Capacidad para Contratar
Los Oferentes/Proponentes deben demostrar que:
1) No están embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; sus
negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades
comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su
contra por cualquiera de los motivos precedentes;
2) Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social;
3) Han cumplido con las demás condiciones de participación, establecidas de antemano
en los avisos y el presente Pliego de Condiciones;
4) Se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el país, cuando se trate de
licitaciones nacionales;
5) Que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual;
6) Que ni ellos ni su personal directivo, hayan sido condenados por un delito relativo a
su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad
para firmar un Contrato adjudicado.
1.18 Representante Legal
Todos los documentos que presente el Oferente/Proponente dentro de la presente Licitación
deberán estar firmados por él, o su Representante Legal, debidamente facultado al efecto.
1.19 Agentes Autorizados
Cada Oferente/Proponente, antes de realizar su primera consulta, podrá nombrar hasta tres (3)
personas físicas, que puedan actuar indistinta y separadamente como sus Agentes Autorizados a
los efectos de la Licitación. La designación de los Agentes Autorizados deberá efectuarse
mediante comunicación escrita de acuerdo con el modelo de Carta de Designación o Sustitución
de Agentes Autorizados y el modelo de Carta de Aceptación de Designación como Agentes
Autorizados, ambos modelos se anexan a este Pliego de Condiciones.
Los Agentes Autorizados serán las únicas personas facultadas por el Oferente/Proponente para
efectuar todas las Consultas en relación con el proceso de Licitación y recibir, en nombre del
Oferente/Proponente y con efecto obligatorio para éste, todas las Circulares y/o Enmiendas que
formule el Comité de Compras y Contrataciones.
18
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
El Oferente/Proponente podrá sustituir y revocar la designación de cualquiera de los Agentes
Autorizados, o cambiar su domicilio, teléfono, fax, correo electrónico, etc., mediante
comunicación escrita de acuerdo con el modelo de Carta de Designación o Sustitución de
Agentes Autorizados y el modelo de Carta de Aceptación de Designación como Agentes
Autorizados. La sustitución de uno o más Agentes Autorizados o el cambio de domicilio,
teléfono, fax, correo electrónico, etc., estarán vigentes desde la fecha de recepción por parte del
Comité de Compras y Contrataciones de las cartas antes indicadas. La sustitución de uno o más
Agentes Autorizados no requerirá el consentimiento del o los Agente(s) Autorizado(s)
sustituido(s).
1.20 Subsanaciones
A los fines de la presente Licitación se considera que una Oferta se ajusta sustancialmente a los
Pliegos de Condiciones, cuando concuerda con todos los términos y especificaciones de dichos
documentos, sin desviaciones, reservas, omisiones o errores significativos. La ausencia de
requisitos relativos a las credenciales de los oferentes es siempre subsanable.
La determinación de la Entidad Contratante de que una Oferta se ajusta sustancialmente a los
documentos de la Licitación se basará en el contenido de la propia Oferta, sin que tenga que
recurrir a pruebas externas.
Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable entendiendo por éstos,
generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el principio de que las Ofertas deben ajustarse
sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, la Entidad Contratante podrá solicitar que, en un
plazo breve, El Oferente/Proponente suministre la información faltante.
Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos
bajo el entendido de que la Entidad Contratante tenga la posibilidad de contar con la mayor
cantidad de ofertas validas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se
vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la
calidad.
No se podrá considerar error u omisión subsanable, cualquier corrección que altere la sustancia
de una oferta para que se la mejore.
La Entidad Contratante rechazará toda Oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de
Condiciones Específica. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier
Oferta, que inicialmente no se ajustaba a dicho Pliego, posteriormente se ajuste al mismo.
1.21 Rectificaciones Aritméticas
Para fines de subsanaciones, los errores aritméticos serán corregidos de la siguiente manera:
Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total obtenida
multiplicando las cantidades parciales, prevalecerá la cantidad parcial y el total será
corregido.
19
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procederá de igual manera;
esto es, prevaleciendo las cantidades parciales y corrigiendo los totales.
Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado
en palabras.
Si el Oferente no acepta la corrección de los errores, su Oferta será rechazada.
La Entidad Contratante rechazará toda Oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de
Condiciones Específica. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier
Oferta, que inicialmente no se ajustaba a dicho Pliego, posteriormente se ajuste al mismo.
1.22 Garantías
Los importes correspondientes a las garantías deberán hacerse en la misma moneda utilizada
para la presentación de la Oferta. Cualquier garantía presentada en una moneda diferente a la
presentada en la Oferta será descalificada sin más trámite.
Los Oferentes/Proponentes deberán presentar las siguientes garantías:
1.22.1 Garantía de la Seriedad de la Oferta
Correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total de la Oferta.
PÁRRAFO I. La Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento obligatorio y vendrá
incluida dentro de la Oferta Económica. La omisión en la presentación de la Oferta de la
Garantía de Seriedad de Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, conllevará la desestimación
de la Oferta sin más trámite.
1.22.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
Los Adjudicatarios cuyos Contratos excedan el equivalente en Pesos Dominicanos de Diez Mil
Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (US$10.000,00), están obligados
a constituir una Garantía Bancaria o Pólizas de Fianzas de compañías aseguradoras de
reconocida solvencia en la República Dominicana, con las condiciones de ser incondicionales,
irrevocables y renovables, en el plazo de Cinco (5) días hábiles, contados a partir de la
Notificación de la Adjudicación, por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del monto
total del Contrato a intervenir, a disposición de la Entidad Contratante, cualquiera que haya sido
el procedimiento y la forma de Adjudicación del Contrato. En el caso de que el adjudicatario sea
una Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYME) el importe de la garantía será de un UNO
POR CIENTO (1%). La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser emitida por una
entidad bancaria de reconocida solvencia en la República Dominicana.
La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento
de Contrato, se entenderá que renuncia a la Adjudicación y se procederá a la ejecución de la
Garantía de Seriedad de la Oferta.
Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Entidad
Contratante, como Órgano de Ejecución del Contrato, notificará la Adjudicación de los renglones
20
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
correspondientes al Oferente que hubiera obtenido la siguiente posición en el proceso de
Adjudicación, conforme al Reporte de Lugares Ocupados. El nuevo Oferente Adjudicatario
depositará la Garantía y suscribirá el Contrato de acuerdo al plazo que le será otorgado por la
Entidad Contratante, mediante comunicación formal.
1.23 Devolución de las Garantías
a) Garantía de la Seriedad de la Oferta: Tanto al Adjudicatario como a los demás
oferentes participantes una vez integrada la garantía de fiel cumplimiento de contrato.
b) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: Una vez cumplido el contrato a
satisfacción de la Entidad Contratante, cuando no quede pendiente la aplicación de
multa o penalidad alguna.
1.24 Consultas, Circulares y Enmiendas
Los interesados podrán solicitar a la Entidad Contratante aclaraciones acerca del Pliego de
Condiciones Específicas, hasta la fecha que coincida con el CINCUENTA POR CIENTO
(50%) del plazo para la presentación de las Ofertas. Las consultas las formularán los Oferentes,
sus representantes legales, o agentes autorizados por escrito, dirigidas a la Unidad Operativa de
Compras y Contrataciones dentro del plazo previsto, quien se encargará de obtener las respuestas
conforme a la naturaleza de la misma.
1.25 Dirección
Las Consultas se remitirán al Comité de Compras y Contrataciones, dirigidas a:
Comité de Compras y Contrataciones
OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
Referencia : Opret No. LPN-PU-002-2014
Dirección : Av. Paseo de los Reyes Católicos, Av. Esq. Máximo
Gómez, antigua Cementera, Cristo Rey, Santo Domingo.
Email : [email protected]
Teléfonos : 809-732-2670 ext. 237
La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones para dar respuestas a tales consultas, deberá
emitir circulares aclaratorias. Dichas circulares deberán ser emitidas solo con las preguntas y las
respuestas, sin identificar quien consultó, en un plazo no más allá de la fecha que signifique el
SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del plazo previsto para la presentación de las
Ofertas y deberán ser notificadas a todos los Oferentes que hayan adquirido el Pliego de
Condiciones Específicas y publicadas en el portal institucional y en el administrado por el
Órgano Rector.
1.26 Circulares
El Comité de Compras y Contrataciones podrá emitir Circulares de oficio o para dar respuesta a
las Consultas planteadas por los Oferentes/Proponentes con relación al contenido del presente
21
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Pliego de Condiciones, formularios, otras Circulares o anexos. Las Circulares se harán de
conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes.
1.27 Enmiendas
De considerarlo necesario, por iniciativa propia o como consecuencia de una Consulta, el Comité
de Compras y Contrataciones podrá modificar, mediante Enmiendas, el Pliego de Condiciones
Específicas, formularios, otras Enmiendas o anexos. Las Enmiendas se harán de conocimiento de
todos los Oferentes/Proponentes y se publicarán en el portal institucional y en el administrado
por el Órgano Rector.
Tanto las Enmiendas como las Circulares emitidas por el Comité de Compras y Contrataciones
pasarán a constituir parte integral del Pliego de Condiciones y en consecuencia, serán de
cumplimiento obligatorio para todos los Oferentes/Proponentes.
1.28 Reclamos, Impugnaciones y Controversias
En los casos en que los Oferentes/Proponentes no estén conformes con la Resolución de
Adjudicación, tendrán derecho a recurrir dicha Adjudicación. El recurso contra el acto de
Adjudicación deberá formalizarse por escrito y seguirá los siguientes pasos:
1. El recurrente presentará la impugnación ante la Entidad Contratante en un plazo no
mayor de Diez (10) días a partir de la fecha del hecho impugnado o de la fecha en que
razonablemente el recurrente debió haber conocido el hecho. La Entidad pondrá a
disposición del recurrente los documentos relevantes correspondientes a la actuación en
cuestión, con la excepción de aquellas informaciones declaradas como confidenciales por
otros Oferentes o Adjudicatarios, salvo que medie su consentimiento.
2. En los casos de impugnación de Adjudicaciones, para fundamentar el recurso, el mismo
se regirá por las reglas de la impugnación establecidas en los Pliegos de Condiciones
Específicas.
3. Cada una de las partes deberá acompañar sus escritos de los documentos que hará valer
en apoyo de sus pretensiones. Toda entidad que conozca de un recurso deberá analizar
toda la documentación depositada o producida por la Entidad Contratante.
4. La entidad notificará la interposición del recurso a los terceros involucrados, dentro de un
plazo de Dos (2) días hábiles.
5. Los terceros estarán obligados a contestar sobre el recurso dentro de Cinco (5) días
calendario, a partir de la recepción de notificación del recurso, de lo contrario quedarán
excluidos de los debates.
6. La entidad estará obligada a resolver el conflicto, mediante resolución motivada, en un
plazo no mayor de Quince (15) días calendario, a partir de la contestación del recurso o
del vencimiento del plazo para hacerlo.
22
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
7. El Órgano Rector podrá tomar medidas precautorias oportunas, mientras se encuentre
pendiente la resolución de una impugnación para preservar la oportunidad de corregir un
incumplimiento potencial de esta ley y sus reglamentos, incluyendo la suspensión de la
adjudicación o la ejecución de un Contrato que ya ha sido Adjudicado.
8. Las resoluciones que dicten las Entidades Contratantes podrán ser apeladas, cumpliendo
el mismo procedimiento y con los mismos plazos, ante el Órgano Rector, dando por
concluida la vía administrativa.
Párrafo I.- En caso de que un Oferente/Proponente iniciare un procedimiento de apelación, la
Entidad Contratante deberá poner a disposición del Órgano Rector copia fiel del expediente
completo.
Párrafo II.- La presentación de una impugnación de parte de un Oferente o Proveedor, no
perjudicará la participación de éste en Licitaciones en curso o futuras, siempre que la misma no
esté basada en hechos falsos.
Las controversias no resueltas por los procedimientos indicados en el artículo anterior serán
sometidas al Tribunal Contencioso Administrativo conforme al procedimiento establecido en la
Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del 2007, que instituye el Tribunal Contencioso,
Tributario y Administrativo De igual modo, y de común acuerdo entre las partes, podrán
acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la República Dominicana, de conformidad
con las disposiciones de la Ley No. 479-08, de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho
(2008).
La información suministrada al Organismo Contratante en el proceso de Licitación, o en el
proceso de impugnación de la Resolución Administrativa, que sea declarada como confidencial
por el Oferente, no podrá ser divulgada si dicha información pudiese perjudicar los intereses
comerciales legítimos de quien la aporte o pudiese perjudicar la competencia leal entre los
Proveedores.
23
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Sección II
Datos de la Licitación (DDL)
2.1 Objeto de la Licitación
Constituye el objeto de la presente convocatoria la contratación de empresas y/o consorcios con
experiencia en la ejecución de los trabajos de “CONSTRUCCIÓN DE PUENTES”, para la
Construcción de Encepados, Estribos, Pilas, Cabezales y Tableros del Puente Ferroviario
Atirantado Sobre el Río Ozama, que forma parte de la Línea 2-B del Metro de Santo Domingo,
de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente Pliego de Condiciones Específicas y a las
disposiciones establecidas en la Ley No.340-06, su Modificación la Ley 449-06, y su reglamento
de aplicación, el Decreto No.543-12, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes,
Servicios y Obras.
2.2 Procedimiento de Selección
La contratación se realizará mediante Licitación Pública Nacional, bajo la modalidad de doble
apertura.
2.3 Fuente de Recursos
La Oficina para el Reordenamiento del Transporte, de conformidad con el Artículo 32 del
Reglamento 543-12 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios y Obras,
tomará las medidas previsoras necesarias a los fines de garantizar la apropiación de fondos
correspondiente, dentro del Presupuesto del año 2014 y el Presupuesto que será sometido para el
año 2015, que sustentará el pago de todos los bienes adjudicados y adquiridos mediante la
presente Licitación. Las partidas de fondos para liquidar las entregas programadas serán
debidamente especializadas para tales fines, a efecto de que las condiciones contractuales no
sufran ningún tipo de variación durante el tiempo de ejecución del mismo.
De igual modo, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte informa que tiene previsto, en
caso de ser necesario, someter parte de este proyecto para ser financiado con recursos externos al
Presupuesto, con la finalidad de garantizar el flujograma de caja necesario para hacer frente al
Cronograma de Ejecución de Obra previsto.
2.4 Condiciones de Pago
La Entidad Contratante procederá a realizar un primer pago correspondiente al Anticipo, el cual
será de un veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. Este pago se hará con la firma del
Contrato y contra presentación de una Póliza de Seguro que cubra la totalidad del Avance Inicial.
La suma restante será pagada en pagos parciales al Contratista, mediante la presentación por
parte del Contratista de cubicaciones periódicas, en donde se detalla el avance realizado en la
Obra, la cual deberá estar certificada por la Supervisión. Estos pagos se harán a partir de los
quince (15) días posteriores a la presentación de la cubicación certificada por La Supervisión.
24
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
La Entidad Contratante podrá retener un cinco por ciento (5%) de cada pago, como garantía por
los trabajos ejecutados y de los salarios de los trabajadores contratados por el Contratista, lo cual
le será devuelto a éste último, cuando cumpla con los requisitos previstos en el Artículo 210 del
Código de Trabajo, con la presentación de una relación de todas las nóminas pagadas y según los
procedimientos establecidos en el Contrato a intervenir.
El Contratista presentará cubicaciones que se correspondan con los Calendarios de Ejecución y
la Programación de Tiempos estimados.
Las cubicaciones presentadas por el Contratista, serán pagadas luego de su aprobación por la
Supervisión y la instancia de la Entidad Contratante autorizada para tal asunto. La Entidad
Contratante retendrá un porcentaje de cada cubicación, tomando en consideración que este
avance deberá ser amortizado antes del 60% de la Ejecución del Proyecto.
La Entidad Contratante retendrá además, un uno por ciento (1%) en virtud de la Ley 6-86, de
fecha 04 de marzo del 1986, sobre Fondo de Pensiones.
El pago final se hará posterior a la última cubicación y luego de presentar el Contratista los
documentos que avalen el pago de los compromisos fiscales, liquidaciones y prestaciones
laborales, además de la firma del cierre de contrato de lugar.
Todas las cubicaciones parciales tienen carácter provisorio, al igual que las cubicaciones que les
dan origen, quedando sometidas a los resultados de la medición y cubicación final de los
trabajos, en la que podrán efectuarse los reajustes que fueren necesarios.
2.5 Cronograma de la Licitación
ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamado a participar en la licitación 24 y 25 de Junio del año 2014.
2. Retiro del Pliego de Condiciones Específicas e
inscripción en el Registro de Participantes.
Desde el día 26 del mes de Junio hasta el día
14 del mes de Julio del año 2014.
3. Período para realizar consultas por parte de los
adquirientes Hasta el día 14 del mes de Julio del año 2014.
4. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de
Licitaciones, mediante circulares o enmiendas Hasta el día 22 del mes de Julio del año 2014.
5. Recepción de Propuestas: “Sobre A” y “Sobre
B”.
Hasta las 5:00 PM, del día 31 del mes de Julio
del año 2014.
6. Apertura de “Sobre A” Propuestas Técnicas. A partir de las 5:01 PM, del día 31 del mes de
Julio del año 2014.
7. Verificación, Validación y Evaluación contenido
de las Propuestas Técnicas “Sobre A”. Del 01 al 11 del mes de Agosto del año 2014.
25
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
8. Notificación de errores u omisiones de naturaleza
subsanables. 05 del mes de Agosto del año 2014.
9. Período para que los Participantes presenten
documentos sometidos a Subsanaciones.
Hasta las 05:00 pm del día 06 del mes de
Agosto del año 2014.
10. Notificación de resultados de los documentos
sujetos a Subsanación. El 07 del mes de Agosto del año 2014.
11. Notificación de resultados de la evaluación de las
Propuestas Técnicas “Sobre A” y Oferentes
Habilitados para la apertura de la Propuestas
Económicas “Sobre B”
El 11 del mes de Agosto del año 2014.
12. Apertura y lectura de Propuestas Económicas
“Sobre B” El 12 del mes de Agosto del año 2014.
13. Evaluación Ofertas Económicas “Sobre B” Desde el 12 hasta el 20 del mes de Agosto del
año 2014.
14. Adjudicación Concluido el proceso de evaluación
15. Notificación y Publicación de Adjudicación 5 días hábiles a partir del Acto Administrativo
de Adjudicación.
16. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria
de Fiel Cumplimiento de Contrato
Dentro de los siguientes 5 días hábiles,
contados a partir de la Notificación de
Adjudicación.
17. Suscripción del Contrato No mayor a 20 días hábiles contados a partir de
la Notificación de Adjudicación.
18. Publicación de los Contratos en el portal
institución y en el portal administrado por el
Órgano Rector.
Inmediatamente después de suscritos por las
partes.
2.6 Disponibilidad y Adquisición del Pliego de Condiciones
Los Pliegos de Condiciones estarán disponibles en el Departamento de Compras y
Contrataciones de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, ubicada en nuestra sede
principal de la Av. Paseo de Los Reyes Católicos Esq. Av. Máximo Gómez (Antigua
Cementera), de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., a partir de
la fecha indicada en el Punto 2.5, en nuestro Portal www.opret.gob.do y en el portal de la
Dirección General de Contrataciones Públicas www.comprasdominicana.gov.do
Todos los interesados en participar del presente proceso de licitación deberán inscribirse en el
Registro de Participantes llevado a cabo por el Departamento de Compras y Contrataciones de la
Oficina para el Reordenamiento del Transporte, antes de la fecha indicada en el Numeral 2 del
Cronograma de la Licitación.
26
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
2.7 Conocimiento y Aceptación del Pliego de Condiciones
El sólo hecho de que un Oferente/Proponente participe en la Licitación implica pleno
conocimiento, aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos, Representante
Legal y Agentes Autorizados, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas,
sin excepción alguna, establecidos en el presente Pliego de Condiciones, en la Ley No.340-06,
sobre Compras y Contrataciones Públicas y su Reglamento de Aplicación No.543-12, los cuales
tienen carácter jurídicamente obligatorio y vinculante.
2.8 Antecedentes
La Oficina para el Reordenamiento del Transporte con la finalidad de continuar los trabajos
relacionados con la construcción de la Línea 2-B del Metro de Santo Domingo, ha lanzado el
presente proceso licitatorio, para la construcción de Encepados, Estribos, Pilas, Cabezales y
Tableros del Puente Ferroviario Atirantado Sobre el Río Ozama, de la mencionada línea.
Con la finalidad de avanzar con los trabajos relacionados con la construcción del Puente
Ferroviario indicado anteriormente, a partir del mes de Junio del año 2013, la Oficina para el
Reordenamiento del Transporte agotó los procesos de Contratación indicados más abajo:
OPRET-LPN-039-2013
OPRET-LR-PU-001-2014
OPRET-LR-PU-002-2014
OPRET-LR-PU-003-2014
Mediante estos procesos se contrataron todos los Pilotes que conforman los cimientos de las
Pilas del Puente objeto del presente proceso licitatorio. Las informaciones técnicas de estos
Pilotes se encuentran en los Planos Anexos a este Pliego de Condiciones.
2.9 Especificaciones Técnicas
Con la finalidad de que los Oferentes/Proponentes presenten ofertas que satisfagan los objetivos
que pretende alcanzar la Oficina para el Reordenamiento del Transporte a través del presente
proceso licitatorio, se emiten las especificaciones técnicas detalladas más abajo, las cuales
deberán servir como criterios mínimos de cumplimiento para la Construcción del Proyecto.
Los Oferentes/Proponentes deberán presentar, como parte de su Propuesta Técnica, la
procedencia de cada uno de los Insumos indicados más abajo, los cuales forman parte de los
Ítems contenidos en su Oferta.
Cables Pretensados
Carros de Lanzamiento
Asientos de Neopreno
Encofrados
Cimbras
Grúas-Torres
27
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Las informaciones que deberán ser detalladas con relación a los Insumos mencionados
anteriormente son:
a) Descripción Técnica.
b) Lugar de Procedencia.
c) Nombre del Fabricante.
d) Indicar si su Suplidor es el Fabricante.
e) Tiempo de Entrega.
f) Lista de Cantidades.
La Oficina para el Reordenamiento del Transporte se reserva el derecho de realizar contratos
directos con los Fabricantes de los Insumos Sub-Contratados por los Oferentes/Proponentes e
incluidos en sus Ofertas, con la finalidad de garantizar el despacho de aquellos insumos
prioritarios para cumplir con el cronograma de ejecución del proyecto. Estos insumos también
podrán ser sometidos a financiamientos especializados, con recursos extra-presupuestarios o
financiamiento externo.
2.9.1 Documentos de referencia
Los documentos presentados en esta sección, son los documentos base utilizados para preparar
los criterios constructivos incluidos en este Pliego de Condiciones.
Tabla No.1 Documentos de referencia
ACI 318-08
Building Code Requirements for Structural Concrete
(ACI 318-08) and Commentary and ACI Standard. American Concrete Institute
ACI 315-99 Detailing Details and of Concrete Reinforcement (ACI 315-99).
American Concrete Institute.
AISC 360-05
ANSI/AISC 360-05 an American National Standard.
Specification for structural Steel Buildings.
March 9, 2005.
American Institute of Steel Construction, Inc.
AISC 341-05
ANSI/AISC 341-05 ANSI/AISC 341s1-05, An American
National Standard
Seismic Provisions for Structural Steel Building including
Supplement No.1
Seismic Provisions for Structural Steel Building dated March
9, 2005 and Supplement No.1 dated November 16, 2005
PCI Manual de diseño
edición 7
PCI design handbook
Precast and Pre-stressed Concrete, 7thEdition
Precast/Pre-stressed Concrete Institute.
AASHTO 2002 American Association of State Highway and
Transportation Officials.
28
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
ASTM C-309 American Standards for Liquid Membrane Forming
Curing Compounds and Curing and Sealing Compounds.
AWS D1.1 2005
AWS D1.1/D1.1M:2005 An American National Standard
Structural Welding Code Steel
American Welding Society
AWS D1.6 2005
AWS D1.6/D1.1M:2005 An American National Standard
Structural Welding code Stainless Steel
American Welding Society
Reglamento Geotécnico
Dominicano R-24 Reglamento Geotécnico R-24 del MOPC.
2.9.2 Especificaciones Generales
Con la finalidad de que el Oferente/Proponente conozca los detalles generales de la Contratación
objeto de la presente Licitación, se emiten las siguientes especificaciones generales:
Excavación del Encepado
El Encepado correspondiente a cada Pila y Estribo especificado en el presente Pliego de
Condiciones serán de Hormigón Armado, el cual servirá de cabezal a los pilotes respectivos de
cada elemento mencionado anteriormente. La excavación se realizará, luego de terminado el
vaciado de los pilotes, hasta la cota de desplante del Encepado respectivo, con el talud
especificado en los Planos anexos a este documento.
Torta de Hormigón Simple
El Oferente/Proponente que resulte Adjudicatario deberá verificar que el fondo de la excavación
esté nivelado y no contenga materiales sueltos ni lodo, con la finalidad de proceder a colocar una
Torta de Hormigón Simple de 10 ó 20 centímetros de espesor (dependiendo de la Pila en
Cuestión), con una resistencia mínima a la compresión de 210 kg/cm2.
En caso de ser necesario, se deberá prever un cárcamo con dimensiones de 0.60 m X 0.60 m X
0.30 m, con la finalidad de recolectar las aguas de lluvia y el bombeo de la misma durante el
proceso de construcción.
Corte de la Cabeza de los Pilotes
Con la finalidad de evitar que los pilotes estén susceptibles a contaminarse con tierra durante el
vaciado de los mismos, éstos deberán ser vaciados hasta una cota que corresponda a 1.50 ó 2.00
metros mayor a la cota del Hormigón de Limpieza (dependiendo de la Pila en Cuestión). Luego
de realizar la excavación del encepado, la cabeza de cada pilote deberá ser demolida hasta la cota
que corresponda a 10 centímetros por encima de la cota del Hormigón de Limpieza.
El Adjudicatario deberá realizar la demolición mediante el uso de un método que no afecte la
integridad estructural del pilote. El acero vertical de la zona superior del pilote no deberá
29
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
doblarse durante el proceso de demolición del concreto del mismo. Este acero deberá limpiarse
debiendo quedar libre de la presencia de restos de hormigón, oxido, tierra, lodo o cualquier otro
agente extraño. En toda la altura de la demolición se colocarán estribos nuevos según indicación
de los planos de construcción.
Calzado de Acero
Con el objetivo de garantizar el recubrimiento del acero inferior en el Encepado de las Pilas y
Estribos, el Oferente/Proponente que resulte Adjudicatario deberá usar calzos prefabricados de
Hormigón de 10 centímetros de espesor, con una resistencia mínima a la compresión de 210
Kg/cm2.
Para el acero de la camada superior, se deberán colocar piezas en forma de “U” invertida,
conformadas por barras de ϕ 1”, separadas a cada 1.20 metros.
Encofrado Fustes
El encofrado será del tipo Trepante, donde todos los elementos serán metálicos y las planchas de
terminación de superficie serán planchas fenólicas de espesor de 3/4˝, sobre la cual se usara
producto desmoldeante que permita remover rápida y efectivamente sin dañar la superficie de
concreto, y facilite el desencofrado limpio y rápido de los elementos mejorando la terminación
de la superficie de concreto y además que no interfiera con la adhesión entre el concreto y
posteriores recubrimientos.
Los sujetadores transversales serán del tipo pasante, para los cuales se usaran barras roscadas en
tubos de presión de PVC.
Encofrado Cabezales
El encofrado será del tipo formaleta rígida por secciones, donde todos los elementos serán
metálicos y las planchas de terminación de superficie serán planchas fenólicas de espesor de
3/4˝, sobre la cual se usara producto desmoldeante que permita remover rápida y efectivamente
sin dañar la superficie de concreto, y facilite el desencofrado limpio y rápido de los elementos
mejorando la terminación de la superficie de concreto y además que no interfiera con la
adhesión entre el concreto y posteriores recubrimientos; El cual deberá contar con la aprobación
de la Dirección Técnica del Proyecto, si difiere del producto antes indicado.
Los sujetadores transversales serán del tipo pasante, para los cuales se usaran barras roscadas en
tubos de presión de PVC.
Planos de Trabajo
Los Oferentes/Proponentes deberán incluir como parte de su propuesta, en base a los Planos
anexos a este Pliego de Condiciones, un juego de Planos en los que establezcan los siguientes
detalles.
a) Lista de Equipos a utilizar durante la Construcción objeto de este proceso licitatorio.
30
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
b) Detalles de los Métodos que empleará para garantizar la colocación, curado y protección
del concreto.
c) Detalles del método que empleará para las pruebas de resistencia.
d) Pruebas a la soldadura y tornillos de la estructura metálica, si la dirección técnica lo
considera necesario.
Gatos de Arena
Una vez concluido el ajuste de los Tirantes, las Pilas Provisionales deberán ser retiradas. Para
evitar que éstas queden atrapadas bajo el peso del tablero y no puedan ser retiradas, el
Adjudicatario deberá colocar gatos de arena en la parte superior, según se detalla en los planos
anexos.
Conexiones Metálicas en Pilas Provisionales
Las Conexiones metálicas serán atornilladas y soldadas. Los tornillos serán del tipo ASTM-A325
y la soldadura será EX 70-13 con electrodos de 1/4" de espesor mínimo.
Tablestacado en Pilas No. 7 y No. 8
Previo la excavación para la construcción del encepado, el Adjudicatario deberá proceder a la
colocación de un sistema de tablestacado en todo el perímetro del encepado, con el objetivo de
evitar derrumbes y controlar la entrada de agua a la excavación del encepado. Dicho tablestacado
deberá ser del tipo Hot Rolled Sheet Piling ASTM A572 Grado 60.
Sistemas de Cimbra
Los Sistemas de Cimbra que serán utilizados en los Tramos de Compensación Este y Oeste,
serán del tipo Cimbra estacionaria en toda la longitud del tramo. Cada cimbra deberá tener una
31
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
capacidad para 2 Ton/m
2, de forma tal que pueda soportar el peso propio del tablero
correspondiente y la carga de operación durante el proceso constructivo, agregándole también el
peso y manejo de los cables de postensado, encofrado metálico de la sección cajón, interior y
exteriormente, así como planchas de 3/4" en playwood fenólico.
Carro de Lanzamiento
El Carro de Lanzamiento propuesto por el Oferente/Proponente deberá contar con las
características mencionadas más abajo. Éste deberá tener la capacidad para manejar con
eficiencia Dovelas tipo cajón Unicelular, con una longitud máxima de cada dovela de 5.00
metros y un peso máximo 120 Ton. El ancho del tablero corresponde a 11.50 metros y altura de
3.80 metros. Los componentes del carro son:
a) Carro de avance con dos estructuras principales de gran rigidez en perfiles laminados en
caliente
b) Viga Acople Frontal para suspender la plataforma de fondo
c) Viga de Acople Trasera que suspende la plataforma de fondo
d) Plataforma de Fondo con ménsulas y pasarelas
e) Riostra de Acople entre las estructuras principales y las de soporte de encofrado
f) Carriles de Desplazamiento longitudinal del carro
g) Bogie Anterior con ruedas de desplazamiento
h) Bogie posterior con ruedas de contraste y desplazamiento
i) Anclajes Posteriores con cilindros de nivelación j) estructura de Suspensión
j) Cilindros de Abatimiento de los encofrados del fondo del tablero
k) Centralitas Hidráulicas adecuadas al accionamiento de los cilindros de abatimiento de los
encofrados laterales
l) Instalaciones Hidráulicas para servicio simultaneo a los cuatro cilindros
m) Estructuras soporte de los paneles encofrados de las alas del cajón
n) Ménsulas para plataformas de trabajo
o) Centralita Hidráulica para accionamiento de los cilindros traseros
p) Instalaciones Hidráulicas para servicio de cilindros
q) Cilindros de traslación con 750 milímetros.
r) Dispositivos de anclaje a carriles para empuje de cilindros traseros
s) Paneles Fenólicos en superficie de encofrado de 3/4¨ en cantidad adecuada
t) Pasarelas con piso de antideslizante y barandillas metálicas
El Oferente/Proponente deberá presentar, como parte de su propuesta, los Planos Técnicos del
Carro de Lanzamiento, los Planos de Armado, Planos que detallen todo el proceso de conexión,
ajuste y avance del carro. Además deberá presentar una memoria de cálculo, en la que se
demuestre la capacidad del Carro de Lanzamiento propuesto.
2.9.3 Características de los Tirantes
En este numeral, La Oficina para el Reordenamiento del Transporte definirá los tirantes, las
características mínimas con las que deben contar los materiales que los componen, las
condiciones que deben cumplir los suministros de dichos materiales y las de su instalación en
obra.
32
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Estas especificaciones se aplicarán al suministro, fabricación, condiciones de entrega, ensayo,
instalación, tesado y protección permanente de los tirantes del puente. Se especificarán también
los componentes de los tirantes que forman parte de la estructura, como los tubos de encofrado y
las placas de apoyo, así como los dispositivos de instalación en obra, equipo auxiliar y trabajos
necesarios para completar el sistema de tirantes que sustente la estructura del puente de acuerdo
a los planos y normas aplicables.
El sistema de tirantes deberá ser conforme a PTI “Recommendations for stay cable design,
testing and installation”, 6th edition o el Fib bulletin 30 “Recommendations for the acceptance os
stay cable systems using prestressing Steel”.
1. LONGITUD LIBRE
La longitud libre del tirante estará formada por cordones de siete hilos individualmente
protegidos, paralelos y anclados mediante cuñas individuales especialmente concebidas para
resistir al fenómeno de la fatiga.
1.1 Principios de Protección de los Tirantes
En su longitud libre el tirante debe poseer una demostrada protección contra los siguientes
agentes:
1. Resistencia al desgaste de los cordones.
2. Múltiple protección contra la corrosión de los cordones.
3. Estabilidad aerodinámica del tirante, en caso de viento, viento combinado con lluvia, etc.
4. Resistencia a las agresiones medioambientales.
5. Protección contra la degradación progresiva de toda la sección transversal del cable.
Esta protección se realizará para una vida útil estimada del cable de 100 años sin que se haga
necesario sustituir los cordones.
1.1.1 Medidas Contra el Desgaste
Se deberá colocar un lubricante entre las partes de acero en contacto en la longitud libre (hilos
de un mismo cordón), en la zona de anclaje, con la finalidad de prevenir la “fretting corrosion” y
mejorar el comportamiento a fatiga de los cordones de los tirantes.
1.1.2 Barreras Contra la Corrosión Múltiple de los Cordones
Los cordones de acero del tirante deben poseer unas barreras contra la corrosión, que sean
acumulativas y que estén integradas al proceso de fabricación.
1. La primera barrera (barrera interna) es una capa de galvanizado aplicada directamente a
los hilos que forman el cordón, y debe cubrir el cable en toda su longitud sin ninguna
discontinuidad.
33
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
2. La segunda barrera (barrera externa) consiste en un revestimiento externo y un material
intermedio de relleno entre la capa externa y la barrera interna. Para evitar que la barrera
interna se desgaste, la barrera externa debe ser totalmente hermética, tanto en la longitud
libre como en la zona de anclaje. Además, el medio protector intermedio debe evitar que
cualquier filtración o humedad que pudiera haber atravesado la barrera externa alcance la
barrera interna.
Esta acumulación de barreras sólo es efectiva si el diseño del sistema previene la propagación de
humedad entre las dos barreras, a fin de evitar cualquier corrosión por productos derramados o
prevenir desperfectos localizados en cada barrera que esté conectada. Una simple funda tal como
una capa de HDPE alrededor del cordón, sin un medio protector de relleno intermedio, no es una
barrera externa eficaz, ya que no evita que el agua o la condensación alcancen la barrera interna.
1.1.3 Estabilidad Aerodinámica
El haz de cordones paralelos debe estar encerrado en una vaina externa. Para resistir
principalmente a los efectos combinados de lluvia y viento, esta vaina debe tener una forma
exterior circular y continua.
La superficie de la vaina deberá tener sobre relieves, por ejemplo una cresta en espiral.
1.1.4 Resistencia a las Agresiones Medioambientales
El material empleado para la barrera anticorrosión y la vaina externas debe resistir radiaciones
ultravioletas, variaciones térmicas, ataques mecánicos, etc.
El uso de una vaina externa contra la agresión medioambiental (movimientos térmicos, agresión
mecánica, radiación UV) incrementará la protección individual de los cordones. El proveedor de
los tirantes deberá proponer una protección adicional para la parte superior e inferior del anclaje,
tal como un tubo anti-vandálico, tubos solapados para contrarrestar la expansión térmica, etc.
1.1.5 Protección Individual de Cordones
Los tirantes proporcionarán una barrera individual para cada cordón, con el objetivo de prevenir
la degradación progresiva de toda la sección transversal que se puede producir por
contaminación de un cordón a otro. Para lograr esto, cada cordón debe contar con un aislamiento
individual.
1.1.6 Continuidad de las Barreras de Protección Contra la Corrosión
Las dos barreras contra la corrosión, descritas anteriormente, deben ser continuas a lo largo del
tirante, y especialmente hasta el sellado de las zonas superior e inferior del anclaje.
1.2 Sustitución de los Tirantes
Los tirantes están diseñados de tal forma que su sustitución sea posible hacerla cordón a cordón.
No se permitirá el relleno de los anclajes con material adherente/resistente, ya que esto no
34
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
permitiría la citada sustitución. Por la misma razón, no se rellenará el espacio entre los cordones
y con la vaina exterior en la longitud libre del tirante.
Además, la incapacidad de estos materiales de resistir las variaciones de tensión producidas por
las sobrecargas de explotación del puente, sin fisurarse, hace inadmisible el relleno o la
inyección con lechada de cemento o resina en ninguna parte de los tirantes. La lechada de
cemento no se considerará una eficiente protección contra la corrosión debido a la posibilidad de
fisurarse.
1.3 Cordón
Los principales elementos tensores de los tirantes de este tipo son cordones galvanizados y
autoprotegidos, conforme a la NF XPA 35-037-1 y 3 con las siguientes características:
Diámetro Nominal: 15.7 mm (T15.7 cordones);
Sección Resistente Nominal: 150 mm2;
Masa del Cordón Desnudo: 1.172 kg/m;
Capa de Protección contra la Corrosión de Metal;
Resistencia fGUTS = 1860 MPa (fuerza máxima garantizada Fm = 279 kN, 0.1% fuerza al
límite elástico Fp0,1 = 248 kN);
Deformación a Fuerza Máxima Garantizada Agt de por lo menos 3.5%;
Módulo de Elasticidad de Tipo de 149 de 195 GPa 5%;
Muy Baja Relajación ( < 2.5% a 1000 horas a 0.7 fGUTS ( a 20°);
El cordón debe cumplir con la categoría B de la norma NFA 35-035, p.e. MTEs con capacidades
especiales, que satisfagan las siguientes condiciones:
Resistencia a Fatiga: 2 millones de ciclos con tensión máxima de 0.45 fGUTS y variaciones
de tensión de 300 MPa;
Flexión Desvíada: pérdida de resistencia a tracción < 20%.
La curvatura del cordón deberá ser tal que, cuando un trozo de cordón repose libre sobre una
superficie plana, el arco máximo desde una línea base de 1 metro de largo, medido en el interior
de la curva, no exceda de 25 mm.
Los cordones pueden tener hilos soldados individualmente antes del trefilado, pero nunca serán
soldados al mismo tiempo o después del trefilado.
1.4 Materiales de Protección del Cable de los Tirantes
1.4.1 Barrera Interna Anticorrosión por Medio de Capa de Galvanizado
La barrera interna del tirante debe ser una capa de Zinc puro (galvanización) grado Z2 con una
pureza mínima del 99,99%, tal como se indica en la BS EN1179. El peso de la capa de metal por
área estará entre 190 y 350 g/m2
(espesor medio entre 26 µm y 49 µm). El grosor de la capa
deberá ser uniforme (sin gotas o engrosamientos locales)
35
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Con el objetivo de garantizar que el proceso de galvanización no debilite el comportamiento
mecánico del acero y para garantizar una superficie lisa exterior de los hilos, la protección deberá
ser aplicada sobre los hilos antes del último trefilado.
La fuerza de adherencia de la capa será verificada conforme al ensayo de enrollado de por lo
menos 2 hilos que constituyen el cordón, conforme al párrafo 9.7 de la norma NFA 35-035. La
probeta enrollada no debe presentar exfoliación o fisuras.
La continuidad de la capa de revestimiento deberá ser tal que, después del ensayo de continuidad
tal como se describe en el párrafo 9.8 de la norma NFA35-035, la muestra no deberá presentar
depósito de cobre en la zona sumergida, prueba de que el acero estaba poco protegido en esta
zona.
1.4.2 Barrera Contra la Corrosión Externa
Esta protección individual, consiste en una vaina de polietileno de alta densidad (HDPE) extruida
directamente sobre el cordón, previamente cubierto con un material de relleno de los intersticios
entre hilos.
La vaina global externa no puede considerarse como barrera externa del cordón.
Las vainas HDPE individuales serán de polietileno negro de alta densidad clasificación
PE223333 C según [3] (equivalente a PE 80), libre de material reciclado. Debe cumplir con las
siguientes especificaciones físicas y mecánicas:
Característica Valor especificado Método de ensayo
Densidad a 23°C > 925 kg/m3 NF EN ISO 1183
Índice de fusión 5 kg a 190°C < 1 g cada 10 min NF EN ISO 1133
Tensión de fluencia a 23°C 18 MPa NF EN ISO 527
Contenido en carbono negro 2.3 ± 0.3% en peso ISO 6964
Índice de dispersión del carbono negro < 3 ISO 4437
Nivel de distribución del carbono negro < C2 ISO 4437
Contenido en antioxidante > 1000 ppm
Tiempo de inducción (oxidación) 200°C > 20 minutos ISO/TR 10837 o ASTM D 3350
Alargamiento a rotura a 23ºC 500% NF EN ISO 527
Alargamiento a rotura a -20ºC 100% NF EN ISO 527
Fuerza de Impacto Izod a 23°C > 20 kJ/m2 NF EN ISO 180
Resistencia a la fisura con tensión F 50 > 1000 h ASTM 1693, condición B
El espesor de la vaina individual HDPE debe ser superior a 1.5 mm, y el diámetro exterior del
cable de siete hilos enfundado será inferior a 19.5 mm. El uso de un PEAD de menor espesor (no
inferior a 1.2 mm) se permitirá solamente si se prueba que la resistencia es equivalente a la
reflejada arriba. En este caso el fabricante deberá entregar referencias previas de uso y empleo de
este tipo de protección en estructuras atirantadas.
36
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
1.4.3 Material de Relleno de Intersticios
El espacio intermedio entre cables y el que existe entre el cable y la vaina individual de cada
cordón, deberá ser rellenado con cera microcristalina, p.e. una materia sólida maleable
cristalizada, compuesta por hidrocarburos saturados que son inyectados en estado líquido.
En cualquier caso el relleno no llevará grasa, para prevenir problemas de estabilidad térmica,
exudación y segregación.
Debido al riesgo por fisura, la lechada de cemento no se debe utilizar como material de relleno.
El material de relleno de intersticios será inyectado en fábrica. El proceso de fabricación debe
rellenar por completo los huecos internos que existen entre los hilos que forman el cordón, así
como también los huecos entre los hilos y la vaina individual. Además, este proceso asegurará
que no aparezcan huecos en este medio intermedio protector, debido a retracciones térmicas,
fluencia, asientos o envejecimiento del producto de relleno.
El peso del relleno por unidad de longitud estará comprendido entre los valores máximo y
mínimo que son 5 y 12 g/m. El valor mínimo asegurará que no pueda migrar el agua de
filtración o procedente de derrames de cualquier tipo, y el valor máximo asegura la suficiente
cohesión entre los hilos y la barrera anticorrosión exterior.
La cera de relleno deberá cumplir con las siguientes especificaciones:
Aspecto especificado Valor especificado Método de ensayo
Punto de fusión > 77°C NF T 60-128
Penetración a 25°C 60/95 (1/10mm) NF T60-119
Viscosidad a 100°C (tipo HPF) > 18-22 mm2/s ASTM D 445 o NF T 60-100
Viscosidad a 120°C (tipo THPF) > 12-15 mm2/s ASTM D 445 o NF T 60-100
Corrosión a la barra de cobre en 100
horas a 100°C
Nivel 1 a
(sin corrosión) NF EN ISO 2160 o ASTM D130
Protección contra la corrosión
Niebla salina: 5% NaCl, 168 horas a
35°C ± 1°C
Niebla: agua destilada, 168 horas a
35°C ± 1°C
Pasa
Sin corrosión
NF X 41-002
NF X 41-002 modificada para
sustituir la solución de NaCl por
agua destilada
1.4.4 Rendimiento del Cordón Revestido
La unión de la vaina asegurará una protección continua del acero a pesar de la carga térmica
extrema a la que puedan estar sujetos a lo largo de la vida útil del puente.
La unión mínima será de 1000 N, medida de acuerdo con §D.3.3 de NF XPA 35-037-1 en una
longitud de 300 mm a una temperatura de 23 ° C. Después de la prueba de estanqueidad descrita
en el § D.6.2 de la misma norma, la variación de masa de la muestra deberá ser cero.
37
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
La vaina deberá tener una resistencia al impacto tal, que no se perforará después de la prueba del
martinete según § D.7 de NF XPA 35-037-1 (masa de 1 kg caída desde una altura de 50 cm).
1.4.5 Vaina Global
La vaina global constará de un tubo continuo dentro del cual se enfilarán los cordones. Esta
vaina global no irá rellena con ningún tipo de material.
Las características de la vaina global, especialmente su grosor y composición química, deben
asegurar una excelente resistencia en el tiempo contra las radiaciones ultravioletas.
La vaina global debe resistir las acciones mecánicas que puedan ejercerse sobre el mismo,
especialmente:
Fuerzas axiales y la flexión causada por la instalación,
El pandeo que puede originarse por compresión del tubo bajo su propio peso, cuando
descansa sobre el anclaje inferior del tirante.
La superficie de la vaina exterior deberá llevar un sobre relieve. El color de la vaina global será
conforme a los requerimientos de la Dirección Técnica de la Obra.
1.4.5.1 Fuerza de Arrastre
El coeficiente de fuerza de arrastre (Cd) no podrá ser superior a 0.6 para una velocidad de viento
de 50 m/s. Además para prevenir el riesgo de vibración por lluvia y viento, al vaina deberá estar
equipada con un doble ribeteado helicoidal. Los ensayos realizados por el suministrador del
sistema se deberán entregar en la fase de licitación para demostrar este rendimiento.
1.4.5.2 Diámetro de la Vaina Exterior
Las especificaciones del proyecto deberán indicar el tipo de ducto a instalar de las tres opciones
siguientes: vaina estándar, vaina compacta o vaina súper-compacta. En función de la opción
seleccionada, el diámetro del conducto exterior no deberá exceder el valor indicado a
continuación.
Nº Cordones Vaina standard Vaina compacta Vaina súper–
OD mm OD mm compacta OD
mm
12 125 110 90
13 140 110 100
19 140 110 110
21 160 130 125
27 160 130 130
31 160 140 135
37 180 150 150
42 200 170 155
48 200 170 165
55 200 180 170
38
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
61 225 190 185
69 250 210 190
73 250 210 200
75 250 210 205
85 280 225 210
91 280 225 225
102 315 250 230
109 315 250 240
121 315 280 250
127 315 280 265
167 355 315 305
Tolerancia entre +/- 3.5% en OD. El suministrador de los tirantes deberá demostrar experiencia
previa en la instalación de tirantes y en la retirada de cordones con un tamaño similar de vaina.
1.4.5.3 Vaina Global Fabricada con Tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD)
Las vainas de PEAD están formadas por tubos co-extruídos de polietileno de alta densidad, con
una capa exterior coloreada y una capa interior de polietileno negro.
Los tubos deberán estar fabricados en polietileno de alta densidad con clasificación PE 344333 C
(si es negro) y PE 344434 E (si no es negro) según ASTM D3350 (equivalente a PE 80 o PE
100). Deberán cumplir con las siguientes especificaciones físicas y mecánicas:
Característica Valor especificado Método de ensayo
Densidad a 23°C > 941 kg/m3 ASTM D 1505 o ISO 1183
Índice de fusión de 2.16 kg a 190°C < 0.35-06 g cada
10 min NF EN ISO 1133
Módulo de Elasticidad > 800 MPa promedio ISO 178
Tensión de fluencia a 23°C
21 MPa sobre
materia prima,
> 19 MPa sobre tubo
terminado.
NF EN ISO 527,
ISO 6259
Estabilidad al ultra violeta condición E ASTM D 3350
Contenido en carbono negro (capa interior
únicamente para vaina coextrusionada) 2.3 ± 0.3% en peso ISO 6964
Índice de dispersión del carbono negro
(capa interior únicamente para vaina
coextrusionada)
< 3 ISO 4437
Nivel de distribución del carbono negro < C2 ISO 4437
Contenido en antioxidante > 1000 ppm
Temperatura de fusión > 220°C durante 20
minutos ISO 3146
Tiempo de inducción (oxidación) 200°C > 20 minutos ISO/TR 10837 o ASTM D 3350
o NF EN 728
39
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Alargamiento a rotura >350% NF EN ISO 6259
Resistencia a al fisura con tensión F 50 > 1000 h ASTM 1693, condición B
Dureza shore D > 55 puntos ISO 868
Está prohibido el uso de polietileno reciclado. El fabricante del tubo debe tener la certificación
de calidad correspondiente a la norma NF EN ISO 9001.
Además de los requisitos anteriores, el grosor mínimo del tubo debe ser la medida mayor de
estas dos:
Øext / 32 (SDR 32), donde Øext es el diámetro exterior del tubo.
5.5 mm.
a) Otros materiales
Los materiales empleados en la fabricación de la vaina se someterán a los requerimientos
descritos anteriormente. Estos quedarán sujetos a la aprobación de la Dirección Técnica de la
Obra.
b) Durabilidad
La resistencia a los factores medioambientales de la vaina global deberá ser demostrada
científicamente por el fabricante de los tirantes, a satisfacción de la Dirección Técnica de la
Obra. La resistencia de la capa exterior de la vaina deberá ser formulada para una vida útil
predefinida que deberá ser respaldada por unos ensayos de envejecimiento acelerado en recinto
SEPAP 12.24.
La vida útil en un clima equivalente a una intensidad solar ultravioleta de 5 GJoule/m2/año (120
kLy/año) y 8 horas de exposición al sol al día con una temperatura media de 22º C, deberá ser
declarada por el fabricante. Esta resistencia depende del color empleado, por lo que, el respaldo
por ensayos de envejecimiento previo y cálculo justificativo sobre la vida útil de la estructura,
deberá ser ejecutado para el color Blanco, que es el definido en estas especificaciones.
2. ANCLAJE
2.1 Definiciones
Los dos extremos de un Tirante se denominan zonas de anclaje. Una zona de anclaje consta de:
La cabeza del anclaje, p.e. la pieza mecánica intermedia diseñada para asegurar el cordón
del cable y transmitir su fuerza a las piezas sujetas a la estructura (viga transversal del
tablero, diafragmas, pilonos, etc.).
La zona de transición, que se extiende desde la cabeza del anclaje al principio de la
longitud libre del tirante (cable y barreras protectoras); la zona de transición es donde se
ubican los desviadores, sistemas transversales de guía, amortiguadores, y sistemas de
sellado.
40
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
El fabricante de los Tirantes incluirá los planos de conjunto de los diferentes tipos de anclajes
propuestos para el proyecto, mostrando todas las dimensiones y materiales de los principales
componentes, para someterlos a su aprobación por parte de la Dirección Técnica de la Obra.
2.2 Requerimientos para Anclajes de los Tirantes
2.2.1 Transferencia de Fuerzas de los Tirantes
Los anclajes de los Tirantes se diseñarán para anclar individualmente cada cable por un medio
reversible. Por las mismas razones expuestas en el Numeral de la Longitud Libre, el material de
relleno duro (resina) o lechada de cemento no estará permitido en el área de anclaje.
La cabeza del anclaje será capaz de transmitir la fuerza de rotura garantizada completa del cable.
Los demás componentes tales como placas de apoyo, tubos de prensa estopa, bridas, desviadores
y guías mostradas en los planos deberán ser de tipo adecuado y suficiente capacidad para el uso
previsto.
2.2.2 Filtro de Desviación
El anclaje incluirá sistemas de guía del cordón a fin de prevenir desviaciones angulares del
cordón al extenderse hacia la cabeza del anclaje o las cuñas.
El diseño del sistema de guías del cable tendrá en cuenta las fuerzas transversales y flexión
transversal resultantes de:
Deformaciones del cable causadas por los efectos de la catenaria y las oscilaciones bajo
viento de servicio y viento de velocidad máxima.
Rotación del anclaje al tablero y pilono bajo cargas vivas.
Error de colocación del anclaje y desalineación de los tubos de encofrado (por donde pasa
el tirante para atravesar a la estructura).
Ángulos permanentes debido a la compactación de los cables.
Flexiones y desviaciones impuestas a los cordones en la cabeza del anclaje debido a
tolerancias de fabricación de las piezas del anclaje.
El anclaje, sin dispositivo adicional a la salida de la estructura, tiene que ser capaz de resistir por
lo menos a la siguiente combinación de ángulos de desviación sin dañar el cable:
Ángulo estático +/- 35 miliradianes que debe incluir:
a) Compactación de los cordones.
b) La tolerancia de instalación de los componentes de transición (desalineación de los
tubos de encofrado).
c) Deformación de la estructura bajo cargas vivas
Ángulo dinámico +/- 10 miliradianes.
El fabricante de los Tirantes deberá documentar la eficiencia de los componentes del anclaje
tales que logren el siguiente criterio:
41
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Las tensiones de flexión de cada cordón será inferior a 250 MPa en la zona de transición.
La tensión de flexión residual de cada cordón una vez pasada la zona de desvío y al entrar
en la cabeza del anclaje será inferior a 50 MPa,
Los cálculos de tensión a flexión se realizarán con la máxima tensión de servicio del cable.
2.2.3 Posibilidad de Ajustar la Tensión
Uno de los anclajes de los Tirantes incluirá sistemas para ajustar la cabeza del anclaje o terminal
de anclaje con respecto a la estructura, para facilitar el ajuste de tensión.
Esta regulación de tensión se llevará a cabo por medio de un tubo roscado y una tuerca de ajuste.
No se permite usar calces para los ajustes.
La amplitud del ajuste debería ser la suficiente como para responder a las siguientes
incertidumbres, su definición y necesidad corresponderá a la Dirección Técnica de la Obra:
Incertidumbre en la posición “neutra” de los anclajes.
Incertidumbre en la carga de la estructura durante las fases de tesado, y en la rigidez de la
estructura.
Incertidumbre en la longitud descargada, tensión y temperatura de los Tirantes.
Alargamiento de los Tirantes para alcanzar la precarga requerida.
Incremento del peso propio del tablero (incremento de espesor de capa de asfalto,
ensanche).
Incremento del peso de la sobre carga muerta del tablero en un 20%.
Deformación de la estructura resultante de los fenómenos de fluencia y retracción del
hormigón o las faltas de precisión correspondientes a la desviación en centro de vano del
tablero de L/1000, donde L es la longitud del vano principal del puente;
Factor de seguridad a determinar por la dirección Facultativa.
En ningún caso la longitud mínima de ajuste será inferior a 100 mm en los cables más cortos
(<100 m) y de 200 mm en los más largos.
2.2.4 Posibilidad de Ajuste Direccional
La orientación de las piezas de conexión y la cabeza del anclaje debe tener en cuenta la
alineación ideal del Tirante respectivo (catenaria) en condiciones de servicio de la estructura
descargada.
Los anclajes deben ser capaces de aceptar el exceso de desviaciones angulares en las tolerancias
de la instalación de las piezas de conexión.
42
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
2.2.5 Protección contra la corrosión
Las dos barreras complementarias contra la corrosión se deben extender continuamente a través
de toda la zona de anclaje a proteger contra la corrosión y mantener el agua fuera de la longitud
libre de los Tirantes.
Si la barrera anticorrosión externa es sustituida por un recinto estanco en el anclaje, éste debe ser
inyectado con un medio protector de bloqueo apropiado. Este medio de bloqueo debe ser de un
material sólido flexible y moldeable. Por fuera del bloque, en el extremo del Tirante, el recinto
estanco deberá continuarse y cerrarse con un tapa hermética pegada a la cabeza del anclaje de
forma que cubra como mínimo la zona completa de las extremidades de los cordones. Esta tapa
debe de ser desmontable para inspección de las extremidades de los cordones.
Esta integridad y continuidad de la estanquidad debe estar en concordancia con las otras
funciones del anclaje y debe mantenerse en todas las condiciones de servicio (vibración,
movimiento, envejecimiento, variaciones térmicas, etc.) Esto será comprobado por medio del
ensayo de estanquidad.
El anclaje deberá incluir un sistema que permita el ajuste o re-establecimiento de la estanquidad
de las juntas durante la vida útil del puente.
2.2.6 Protección Contra el Desgaste
Para prevenir la “fretting corrosion” y la fatiga, no se permitirá el contacto acero-acero entre los
cables y la piezas de la zona de transición.
Se deben tomar medidas para prevenir la “fretting corrosion” y la fatiga en puntos críticos: en
cada desviación del cable, donde el cable entra en la cabeza del anclaje, etc.
A fin de evitar una acumulación de causas de fatiga (efectos de la acción axial y de flexión) en
la cabeza del anclaje, se deben tomar medidas para bloquear el desplazamiento lateral de los
cordones desde el centro a cierta distancia del anclaje.
No está permitido el relleno con lechada de cemento en ninguna parte de los anclajes.
2.2.7 Desmontaje
El diseño de los anclajes debe prever la sustitución de cables con un impacto mínimo en el
tráfico.
3. REQUISITOS Y ENSAYOS
3.1 Cordón
La conformidad del cable con las especificaciones de la sección correspondiente a las
características del Cordón, está sometida a los ensayos de aceptación llevados a cabo:
43
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Antes de la selección del producto;
Durante la producción, en fabrica antes de la entrega,
Antes del proceso de extrusión de vaina.
Unidad para inspección a efectos de muestreo: Cuando el cordón autoprotegido viene de la
misma fábrica, tiene el mismo grado y diámetro, y tiene el mismo procedimiento de fabricación.
Esta unidad se define por colada o por lote, siendo el peso de cada unidad de inspección inferior
a las 100 toneladas.
Cuando el número de rollos en una unidad de inspección es inferior a 3, se toman 3 muestras.
Cuando este número es mayor de 3, se toma una muestra por rollo, y el máximo número de
muestras queda limitado a 12.
3.1.1 Propiedades Estándar
En cada muestra, se llevan a cabo una serie de ensayos, según se detalla a continuación:
Un ensayo de tracción a rotura.
Una determinación de masa por unidad.
Control de la capa metálica de protección (masa de la capa por área de la unidad, fuerza
de adherencia y continuidad).
Control de rectitud (flecha remanente).
3.1.2 Propiedades Particulares
En una muestra se llevaran a cabo los ensayos por inspección mencionados a continuación, a
menos que se la Dirección Técnica de la Obra determine algo diferente:
Un ensayo de fatiga.
Un ensayo de tracción desviada.
Para cada ensayo se seleccionarán 3 muestras. Si el ensayo de la primera muestra da un resultado
negativo, se realizarán dos ensayos más. Si uno de los dos ensayos adicionales falla de nuevo, la
totalidad de cables representados por las tres muestras será rechazada.
3.2 Vaina Individual de PEAD y Vaina Global de Tirantes
La conformidad de las vainas PEAD está sometida a los ensayos de aceptación llevados a cabo:
Antes de la selección del producto;
Durante la fabricación, en planta, antes de su entrega.
Unidad para inspección a efectos de muestreo: la unidad de producción de PEAD por el
mismo lote es un procedimiento de producción, con un máximo de 30 toneladas de PEAD.
44
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Para cada unidad de producción, se toman al menos tres muestras: una muestra se tomará la
principio de la producción, otra hacia la mitad y la última al final.
3.2.1 Propiedades estándar
En cada muestra, se llevan a cabo una serie de ensayos para determinar:
Densidad del producto terminado.
Índice de fusión.
Módulo de elasticidad.
Tensión de fluencia.
Contenido de carbono negro.
Con cada envío se emitirá un certificado de análisis, declarando que el material es conforme a la
especificación y mostrando el resultado del análisis.
Los ensayos adicionales tales como el de resistencia a choque dependen del producto terminado.
3.2.2 Coeficiente de arrastre
El coeficiente de fuerza de arrastre Cd no podrá ser superior a 0.6 para vientos de 50 m/s. Los
ensayos realizados por el proveedor para justificar Cd se deberán presentar desde la fase de
licitación.
3.3 Ensayos Sobre Tirantes (Anclajes + Conjunto de Cordones)
La aceptación de los Tirantes es consecuencia de los resultados de los siguientes ensayos
realizados sobre el conjunto formado por un elemento de cable con todos sus componentes
totalmente montados, a menos que el resultado de anteriores pruebas equivalentes haya sido
aprobado por la Dirección Técnica de la Obra:
Tres ensayos de fatiga y de fuerza máxima, en unidades representativas de las utilizadas
en el puente.
Un test de estanquidad, en una muestra reducida.
Las muestras para las pruebas citadas serán ensayadas en un laboratorio de reconocida
independencia aprobado por la Dirección Técnica de la Obra, que deberá ser notificada con un
mínimo de 30 días antes de cualquier fabricación o ensayo y podrá así enviar a un representante
para que esté presente cuando se lleva a cabo alguno de estos trabajos.
Los datos y los resultados de los ensayos serán notificados a la Dirección Técnica de la Obra.
La fabricación de anclajes y de cordón no se iniciará hasta que los correspondientes ensayos
hayan sido superados con éxito (o bien los informes de ensayos previos hayan sido aceptados) y
la Dirección Técnica de la Obra haya dado su aprobación por escrito.
45
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
3.3.1 Ensayos de Fatiga y de Tracción a Rotura
Los parámetros y criterios de aceptación de los diferentes ensayos serán conformes a lo detallado
en el documento FIB recommendations for the Acceptance of Stay Cables systems using
Prestressing Steels o en los artículos 2.4.2 y 2.4.3 del documento ACHE E-12 Manual de
tirantes salvo lo referido al alcance del ensayo. El ensayo de fatiga se realizará con pulsación
axial y radial sincronizada conforme al Artículo 11.2 – tirantes categoría B del documento Cable
Stays-Recommendation of French interministerial comisión on Prestressing
A menos que la Dirección Técnica de la Obra acepte otra cosa, se fabricarán tres conjuntos de
muestra de tirante para ser ensayados. Uno será del tipo pequeño, otro representará al medio y el
otro, al de mayor capacidad de los presentes en la obra (o el mayor compatible con la máquina de
ensayo disponible). Cada muestra será completamente representativa de los procedimientos y de
todos los detalles de la producción de los anclajes.
Los tirantes se ensayarán con todos sus accesorios, cargas y dependencias. Incluirán un anclaje
activo y un anclaje pasivo. La desviación del cordón será representativa de la que tendría en
obra. A decisión de la Dirección Facultativa las muestras pueden no ser inyectadas con la cera
de protección para el ensayo.
El cable se somete dos millones de ciclos de cargas como sigue: la tensión axial varía
sinusoidalmente entre 0.45 frg y 0.45 frg 200 MPa, donde frg es la fuerza garantizada a ruptura. Al
mismo tiempo, el cable se desvía sinusoidalmente desde la línea central del anclaje, entre 0 y 10
miliradianes.
El banco de ensayo deberá sincronizar las tensiones máximas y mínimas con los máximos y
mínimos de ángulo de desvío. El ensayo se realiza según el croquis adjunto para banco
horizontal.
Desviador flotante
h
h
Collar de conexión
+5 mrad
-5 mrad
D > 2,5 m
46
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
El ensayo de fatiga se da por terminado si:
La muestra aguanta dos millones de ciclos solicitación axial sin que se detecte rotura en
más del 2% de los hilos que forman los tirantes; si el conjunto de hilos es inferior a 100
este límite sea de dos hilos.
La longitud media de la muestra se estabiliza después de 100.000 ciclos y no varía en
más de 5 milímetros a lo largo de los dos millones de ciclos.
El resultado del ensayo de tracción, consecutivo al ensayo de fatiga, es positivo si se dan las dos
condiciones siguientes:
El cable soporta una fuerza superior a la mayor de las siguientes:
95% de la fuerza de rotura garantizada del cable, definida como la suma de las
características nominales de los cordones.
92% de la fuerza real del cable, calculada a partir de la resistencia real de los
cordones
El alargamiento del cable bajo carga máxima es superior al 1.5%, corregida con las
entradas de cuñas y otras deformaciones inherente a la deformación propia del tendón.
3.3.2 Ensayo de estanquidad
Los parámetros del ensayo y los criterios de aceptación son semejantes a los que se especifican
en el Artículo 11.3 del documento Cable Stays-Recommendation of French interministerial
comisión on Prestressing, salvo especificado más adelante.
La muestra del ensayo es un anclaje inferior completamente montado y alojada en un tubo de
acero, inclinado en un ángulo típico y representativo de los tirantes del puente. Por una parte,
este tubo sirve como depósito al formar una columna de 3 metros de agua por encima de la
muestra, por otra parte, sirve como elemento estructural para resistir la fuerza del cable y la
flexión impuesta al mismo. La muestra no debe estar inyectada con el material de relleno para
realizar el ensayo.
Montaje de ensayo de estanquidad
sliding plate
anchor block
on sliding plate
with transversal jack
steel tube
anchor block
cap
heater
dyed water
multistrand prestressing jack
or annular jack for axial loading PTFE
h
3m
support
anchor block
transversal
jack
y 100mm
47
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Una vez montada la muestra, se tensa el cable hasta 0.20 frg, y se rellena el tubo con agua
coloreada. El anclaje superior deberá permitir el tesado del cable, y en caso de Tirantes con
relleno en toda su longitud, permitirá su inyección. Las variaciones térmicas crean tensiones en
las zonas de conexión (zonas de transición entre anclaje y vaina) en ambos extremos de los
Tirantes. Este fenómeno también se comprueba con el ensayo siguiente.
El proceso de ensayo y la secuencia de cargas son los siguientes:
10 ciclos de carga entre 0.2 y 0.5 fguts, usando un gato apropiado en la parte superior del
anclaje. La fuerza en el cable se fija entonces de forma permanente en 0.3 fguts. La
muestra descansa entonces durante una semana (S1).
8 ciclos térmicos, obtenidos a partir de un equipo calefactor central, se calienta el agua en
el tubo de acero de 20°C hasta 70°C. Se aplican dos ciclos cada semana durante 4
semanas.
Simultáneamente, la muestra de cable será doblada, usando un gato transversal y una
placa deslizante de soporte bajo la parte alta del anclaje, con un recorrido de +/-100 mm
(ángulo de desviación de +/-25 miliradianes). Se aplican 250 ciclos por semana,
alternando momentos de los ciclos de calentamiento de frío y calor (S2: 250 ciclos a
temperatura ambiente, S3: 250 ciclos a 70 º C, S4: 250 ciclos a temperatura ambiente, S5:
250 ciclos a 70 º C)
Después de esta secuencia de cargas, se desmonta la muestra cuidadosamente, se abre para
comprobar que no haya rastro de agua en los cordones. El ensayo se considera satisfactorio si el
recinto cerrado de anclaje no presenta infiltraciones o manchas de agua coloreada.
3.3.3 Aceptación de ensayos previos en tirantes
Cuando se disponga de al menos tres ensayos de tirantes válidos y que correspondan a la misma
amplitud de fatiga especificada y sobre probetas similares a las recomendadas en el proyecto en
cuestión, estos ensayos previos se usarán como base para la aprobación de los tirantes, sujeta
siempre a la revisión y aceptación de la Dirección Técnica de la Obra. Sin embargo, los ensayos
de control de calidad y los ensayos de resistencia y capacidad en fatiga deben establecer que el
cordón suministrado para esta obra tiene el mismo proceso de fabricación (especificación), las
mismas características geométricas, mecánicas y de fatiga que el cordón utilizado en las probetas
de los ensayos citados previamente. Además, los materiales del anclaje y su disposición deberán
ser los mismos que los de los ensayos citados.
4. INSTALACIÓN
4.1 Introducción:
Los tirantes deberán ser instalados por el suministrador de los mismos y se instalarán de acuerdo
con sus procedimientos escritos. El proveedor de tirantes someterá a la Dirección Técnica de la
Obra, para su revisión y aprobación, el Manual de Procedimientos que describe las operaciones
de instalación, incluyendo la definición de los principales equipos requeridos, así como la
ingeniería del programa de instalación con la prescripción de fuerzas y/o alargamientos de cada
cable.
48
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
El procedimiento de la instalación de los tirantes será compatible con la secuencia de
construcción general de la estructura.
Para cables cortos o cuando la dimensión del tablero es insuficiente para una fabricación in situ,
se podrá admitir la prefabricación. En este caso se deberá desarrollar unos procedimientos
específicos para demostrar que los cordones permanecen paralelos, con la misma fuerza de
instalación y sin daño alguno a ningún componente del sistema.
La aprobación de la secuencia de instalación y de los planos no releva al contratista de la
responsabilidad de llevar a cabo los trabajos requeridos en los documentos del contrato para la
correcta definición e incorporación de los elementos de conexión del tirante a la estructura.
El contratista se responsabilizará de la determinación y del control de las fuerzas y de las
deflexiones de los tirantes en la estructura en todas las fases de la instalación, cuando estén
causadas por el proceso de instalación por él propuesto.
4.2 Manipulación:
El instalador de los tirantes desarrollará procedimientos que aseguren que sus componentes no
sufran daños durante su manipulación.
Los componentes de los tirantes se protegerán contra la corrosión, contra el calor, la abrasión y
otros efectos dañinos a lo largo de su fabricación e instalación.
El radio mínimo de curvatura al que puede someterse la vaina de PEAD, durante las operaciones
de fabricación, transporte, almacenamiento e instalación, es 50 veces su propio diámetro exterior.
El radio mínimo de curvatura al que puede someterse el cable prefabricado, entregado sobre
bobina, es 50 veces su propio diámetro exterior.
Los daños sufridos por los tirantes o sus componentes, deberán ser evaluados conjuntamente con
la Dirección Técnica de la Obra y remediados antes de su instalación. Los cordones dañados
serán sustituidos.
4.3 Unión de la vaina global:
Cuando la vaina está formada por una sucesión de tubos conectados extremidad a extremidad, las
secciones de vaina serán reconstituidas mediante el proceso de soldadura a tope por fusión de
ambas secciones a unir (soldadura con espejo conforme a la norma ASTM D 2657). Las
secciones a unir serán ortogonales a la generatriz de la vaina. La resistencia de la unión debe
superar 90% de la resistencia de la sección nominal de la vaina.
El proveedor de los Tirantes deberá entregar unas muestras, consistiendo en trozos de 2 a 3
metros de vaina para cada tipo de diámetro, y proponer un método de ensayo que demuestre la
resistencia de la soldadura a fines de calificación del proceso en obra.
49
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
4.4 Montaje cordón a cordón:
El proveedor de los Tirantes deberá tomar las oportunas medidas para no dañar la vaina global o
la vaina individual del conjunto de cordones ya izados durante el proceso de izado de nuevos
cordones.
Los componentes especiales del sistema (anclaje, tubos, centradores, guías,...) deberán ser
protegidos con el fin de no dañar la vaina individual del cordón a izar.
El proveedor de tirante deberá tomar las oportunas medidas para garantizar que los cordones son
paralelos en la longitud libre del tirante y que sean ubicados en los correspondientes agujeros de
ambos anclajes, sin que se crucen.
La vaina de protección de los cordones no deberá estar dañada durante las operaciones de izado.
Para ello se emplearán unos equipos específicos.
4.5 Puesta en tensión:
Los gatos de puesta en tensión y las células de carga se calibrarán usando una célula de carga
patrón o una balanza manométrica dentro del mes anterior al inicio de las operaciones de
instalación y cada seis meses, o cada 500 cordones, a partir de entonces durante el tiempo de la
colocación de los tirantes. Estas recalibraciones de los seis meses se podrán hacer en obra
utilizando una célula patrón, dedicada a este único efecto.
Los elementos patrón deberán tener una precisión de 0.5% y deberán ser calibrados por un
laboratorio independiente una vez al año por lo menos.
Los tirantes que se montan y colocan en obra se tesarán cordón a cordón, demostrando a
satisfacción de la Dirección Técnica de la Obra que la tensión final y alargamiento de cada
cordón respecto a otro del mismo tirante se diferenciará en menos de +/-1.25 %.
No se permitirá tesar los cordones uno a uno aplicando fuerzas deducidas del cálculo basado en
la deformación de la estructura. El procedimiento considerado más adecuado para tesar cordón a
cordón es el denominado de “isotensión” al no ser sensible a la variación de las cargas de
construcción durante el proceso de tesado. Todo el proceso de tesado puede registrarse
automáticamente mediante un sistema informatizado conectado a las células de carga. No se
permitirá el uso de manómetros.
En caso de que el procedimiento exija la medida de la longitud de todos los cordones antes de su
instalación, éstos se colocarán en una zona recta y cubierta inspeccionable y protegida de
cualquier daño.
Los tirantes serán tesables, destesables y retesables más de una vez durante la construcción de
la estructura. Estas operaciones podrán ser llevadas a cabo mediante un gato global sobre el
anclaje regulable, o bien cordón a cordón. En el caso de destesado cordón a cordón, solo se
admite dejar la zona mordida por la cuña incorporada a la parte tesada del cordón, de una forma
transitoria. No se podrán dejar zonas mordidas por las cuñas en la parte del cordón en tensión de
forma permanente.
50
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
No se permitirá el destesado o el retesado que haga superponer una zona ya mordida con la
nueva zona de mordedura de las cuñas para la posición definitiva de la cuña sobre el cordón.
4.6 Protección contra la corrosión durante el montaje:
En el caso de que el sistema de protección contra la corrosión de los cordones no fuese instalado
a la vez que se izan, el proveedor de tirante deberá disponer e implementar adecuadas medidas
de protección provisional contra la corrosión.
4.7 Terminaciones:
Una vez completado el ajuste final de la tensión de los cables y sometido a la aprobación de la
Dirección Técnica de la Obra, se llevarán a cabo las terminaciones del anclaje y de la zona de
transición (el corte de sobre longitud de tesado, la inyección de cera de los anclajes, la
instalación de los tubos guía, compactación del haz de cordones y colocación de
amortiguadores).
Para su aprobación por la Dirección Técnica de la Obra, se deberán presentar procedimientos
detallados de estas operaciones
5. MANUAL DE MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN
Desde la oferta, el proveedor de tirante entregará un manual de inspección, auscultación y
mantenimiento.
5.1 Inspecciones:
El programa de inspección deberá contemplar como mínimo:
Inspecciones rutinarias con una periodo de actuación concreto propuesto a la dirección de
obra para su aceptación,
Procedimiento de sustitución de un cordón de por lo menos dos tirantes representativos
(uno para el vano principal y otro para el vano de retenida) con el fin de controlar la
eficacia de la protección contra la corrosión cada 10 años.
5.2 Auscultaciones:
La auscultación de los tirantes debe permitir:
Medir, controlar la fuerza de los tirantes mediante células de carga (se propone 10% de
los cables por defecto, la correcta ubicación será a cargo de la Dirección Técnica de la
Obra).
Medir y controlar la vibración de los cables o la capacidad de los equipos de
amortiguación mediante la colocación de acelerómetros bidireccionales en la longitud
libre del tirante (se propone 10% de los cables por defecto, la correcta ubicación será a
cargo de la Dirección Técnica de la Obra).
51
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Registrar y seguir la evolución en el futuro de la posible rotura de hilos.
La definición y el alcance de la auscultación corresponden a la Dirección Técnica de la Obra. Por
lo tanto las consecuencias tanto económicas como técnicas de esta decisión y las consecuencias
de planificación que conllevan deberán ser indicadas por el proveedor del tirante desde la oferta.
Se considerara a efectos económicos y contractuales como una opción al sistema de Tirantes.
5.3 Procedimiento de mantenimiento:
El procedimiento de mantenimiento deberá contemplar por lo menos:
La lista de las actuaciones menores y de mayor incidencia que se deben planificar durante
la vida útil de diseño de la estructura (100 años como máximo por defecto),
Las inspecciones y actuaciones excepcionales en caso de accidente (catástrofe natural,
incendios, actos vandálicos),
El manual de sustitución de un tirante completo.
En particular el sistema de estanquidad del anclaje deberá permitir su inspección durante el
periodo de mantenimiento. Su inspección y reactivación deberá ser sencilla y no deberá necesitar
la sustitución de componentes de mayor o critica importancia para funcionamiento del tirante.
El diseño del anclaje y la longitud de cordón remanente detrás de los anclajes deberá permitir
destesar casi totalmente un cordón (a 0,1 Fuerza de rotura garantizada) sin necesidad de acoplar
un cordón auxiliar.
El diseño de los Tirantes debe ser tal que permita la parcial o completa sustitución de un tirante
en conformidad con las hipótesis de diseño contempladas para este evento (que consisten
usualmente en una limitación de trafico), garantizando la seguridad de los usuarios de la
estructura, limitando el impacto hacia ellos. Usualmente la sustitución de un tirante se debe
contemplar con una reducción de tráfico y de velocidad y con el cierre de un carril únicamente.
Alcance de la inspección y del mantenimiento
rutinario Periodicidad en meses
% de componentes
inspeccionados/ nº
total de tirantes a
cada inspección.
Parte externa del anclaje inferior 12 25 %
Parte interna del anclaje inferior 60, con verificación del
sistema de estanquidad 10 %
Parte externa del anclaje superior 12 25 %
Parte interna del anclaje superior 24 25 %
Inspección simplificada de los tubos al nivel del
tablero 12 25 %
Inspección detallada de los tubos al nivel del
tablero 24 25 %
Inspección simplificada exterior del pilono 12 25 %
Inspección detallada exterior del pilono 60 100 %
52
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Elementos de compactación de haces de cordones,
centradores y solapes o conexiones de vaina 60 10%
Inspección externa amortiguadores 60 25 %
Inspección interna y detallada de los
amortiguadores.
60. con extracción de
muestra de los
componentes
amortiguadores
desgastables.
10 %
Limpieza de vaina N/A, no menor que 120
meses N/A
Sustitución e un cordón para inspección 1 cada 120 meses N/A
6. REQUERIMIENTOS AERODINAMICOS
Las vibraciones de los tirantes son una causa de su degradación; por ello, se deberán tomar
medidas que las limiten o eviten. Esta parte del documento tiene por objeto definir los
dispositivos de amortiguación sus características y los requisitos mínimos a exigir a los
materiales que lo componen, las condiciones que deben cumplir los suministros de dichos
materiales y las de su instalación en obra.
6.1 Vaina global.
Por razones estructurales, la fuerza de resistencia del aire sobre los tirantes deberá ser
minimizada. Además, el riesgo de vibración inducido por efectos combinados de lluvia y viento
deberá ser correctamente mitigado con la incorporación de una vaina global de cubrición de los
tirantes cuya geometría mejore la respuesta aerodinámica del tirante.
El proveedor de los tirantes deberá indicar el detalle de esta geometría.
La solución adoptada deberá incluir:
Una justificación mediante ensayos a escala real llevados a cabo en laboratorios y túneles
de viento (2 ensayos mínimo).
Una experiencia en más de 10 estructuras (con unos tirantes largos, es decir con
experiencia en por los menos una estructura con una longitud superior a 300 metros, por
lo menos y ubicados en zonas de riesgo).
6.2 Amortiguadores.
6.2.1 Amortiguamiento
Cuando se hayan previsto las principales características dinámicas de la estructura, el
suministrador de los tirantes vendrá obligado a llevar a cabo un análisis de las vibraciones de los
mismos. Este análisis se debería realizar desde la oferta y selección del sistema de Tirantes, ya
que resulta determinante su correcta resolución para puentes de grandes luces.
53
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
La carrera de los amortiguadores deberá acomodar amplitudes de vibración de +/- L/500 ( L=
longitud libre del cable) a la máxima velocidad del viento.
Los Tirantes con una longitud superior a 80 m deberán estar equipados con un sistema de
amortiguación que permita alcanzar un decremento logarítmico superior a 4% para cualquier
cable, independientemente de la amplitud de vibración. El amortiguamiento deberá estar dado
por sistemas de tipo viscosos con el objeto de obtener un a amortiguamiento progresivo desde las
más mínimas amplitudes (menos de 10 mm) de vibración hacia las más amplias.
Sistemas como los amortiguadores de fricción que no amortiguan vibraciones de pequeña o gran
amplitud no están admitidos.
El proveedor deberá diseñar los amortiguadores basado en curvas de eficacia realizadas
experimentalmente y disponibles para revisión y aprobación por la dirección de obra.
Los amortiguadores deberán tener una durabilidad demostrada a través de unos ensayos
dinámicos, con una carrera acumulada de 20,000 metros sin que se produzca una alteración
importante de la curva de amortiguamiento.
El sistema propuesto de amortiguamiento deberá, en principio, estar integrado totalmente en la
zona de anclaje, con el mínimo impacto visual. Su mantenimiento será sencillo y deberá ser
fácilmente reemplazable durante la vida del puente.
El sistema propuesto de amortiguamiento con su cálculo justificativo deberá ser una solución ya
probada con experiencias previas en proyectos significativos. El sistema de amortiguamiento
responderá de la siguiente calificación:
Más de 1,000 amortiguadores ya instalados.
Referencias para cables de más de 200 m de longitud para amortiguadores internos y más
de 400 m de longitud para amortiguadores externos.
Más de 5 años de uso en puentes en servicio,
En el caso de que no se disponga de un estudio dinámico de la estructura, el proveedor de los
Tirantes deberá advertir, como mínimo, de las medidas a tomar para limitar los riesgos por
fenómenos aeroelásticos propios de los cables.
En todo caso, el sistema de Tirantes será tal que permita la incorporación posterior de
amortiguadores.
6.2.2 Responsabilidad y documentación
El proveedor del amortiguador deberá entregar la siguiente documentación:
Planos de los dispositivos incluyendo conexiones a la estructura.
Características e información descriptiva de la protección contra la corrosión de los
componentes.
54
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Justificación por cálculo de los componentes y de las conexiones a la estructura
(resistencia y fatiga donde procede).
Desplazamientos y carreras.
Manual de montaje detallado.
2.9.4 Características de los Elementos
ESTRIBO No. 1
Encepado
Localización Est. 17+545
Cota de Desplante +17.25
Dimensión de Excavación
Dx (Long.) 16.20 m
Dy (Trans.) 16.60 m
Dimensión Elemento
Dx inf. (Long.) 13.20 m
Dy inf. (Trans.) 13.60 m
H inf. 2.00 m
Dx sup. (Long.) 5.40 m
Dy sup. (Trans.) 13.60 m
H sup. 0.65 m
Hormigón de Limpieza
Dx (Long.) 16.20 m
Dy (Trans.) 16.60 m
Espesor 0.10 m
f´c 210 kg/cm2
Hormigón f´c 350 kg/cm2
Volumen 427.73 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Inferior 1 camada de Φ1
3/8" @0.15 m
A.D.
Superior 1 camada de Φ1
3/8" @0.15 m
A.D.
Recubrimiento Inferior 0.10 m
Recubrimiento Superior 0.075 m
Solape 40Φ
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
55
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Fuste
Dimensión Elemento
Dx 4.00 m
Dy 12.20 m
Espesor 0.60 m
H 8.28 m
Hormigón f´c 350 kg/cm2
Volumen 144.92 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Vertical Especificado
en Planos
Horizontal Especificado
en Planos
Solape 40Φ
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
Cabezal
Dimensión Elemento
Dx 4.00 m
Dy 12.20 m
Espesor 0.60 m
H 3.65 m
Hormigón f´c 350 kg/cm2
Volumen 51.36 m3
Acero
Fy 4200
kg/cm2
Vertical Especificado
en Planos
Horizontal Especificado
en Planos
Solape 40Φ
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
56
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
PILA No. 1
Encepado
Localización Est. 17+570
Cota de Desplante +14.20
Dimensión de Excavación
Dx (Long.) 12.00 m
Dy (Trans.) 15.00 m
Dimensión Elemento
Dx inf. (Long.) 9.00 m
Dy inf. (Trans.) 12.00 m
H inf. 1.25 m
Dx sup. (Long.) 3.70 m
Dy sup. (Trans.) 7.40 m
H sup. 1.25 m
Hormigón de Limpieza
Dx (Long.) 12.00 m
Dy (Trans.) 15.00 m
Espesor 0.10 m
f´c 210 kg/cm2
Hormigón f´c 350 kg/cm2
Volumen 230.16 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Inferior 1 camada de Φ1
3/8" @0.125 m
A.D.
Superior 1 camada de Φ1
3/8" @0.20 m
A.D.
Recubrimiento Inferior 0.10 m
Recubrimiento Superior 0.075 m
Solape 40Φ
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
57
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Fuste
Dimensión Elemento
Dx 2.30 m
Dy 6.00 m
Espesor 0.50 m
H 10.02 m
Hormigón f´c 350 kg/cm2
Volumen 81.50 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Vertical Especificado
en Planos
Transversal Especificado
en Planos
Solape 40Φ
Recubrimiento Interior
0.05 m
Recubrimiento Exterior
0.05 m
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
Cabezal
Dimensión Elemento
Dx inf 2.30 m
Dy inf 6.00 m
H inf 1.30 m
Dx sup 3.90 m
Dy sup 12.20 m
H sup 1.10 m
Hormigón f´c 350 kg/cm2
Volumen 81.32 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Vertical Especificado en
Planos
Horizontal Especificado en
Planos
Solape 40Φ
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
58
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
PILA No. 2
Encepado
Localización Est. 17+595
Cota de Desplante +12.53
Dimensión de Excavación
Dx (Long.) 12.00 m
Dy (Trans.) 15.00 m
Dimensión Elemento
Dx inf. (Long.) 9.00 m
Dy inf. (Trans.) 12.00 m
H inf. 1.25 m
Dx sup. (Long.) 3.70 m
Dy sup. (Trans.) 7.40 m
H sup. 1.25 m
Hormigón de Limpieza
Dx (Long.) 12.00 m
Dy (Trans.) 15.00 m
Espesor 0.10 m
f´c 210 kg/cm2
Hormigón f´c 350 kg/cm2
Volumen 230.16 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Inferior 1 camada de Φ1
3/8" @0.125 m
A.D.
Superior 1 camada de Φ1
3/8" @0.20 m
A.D.
Recubrimiento Inferior 0.10 m
Recubrimiento Superior 0.075 m
Solape 40Φ
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
59
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Fuste
Dimensión Elemento
Dx 2.30 m
Dy 6.00 m
Espesor 0.50 m
H 8.76 m
Hormigón f´c 350 kg/cm2
Volumen 87.88 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Vertical Especificado
en Planos
Transversal Especificado
en Planos
Solape 40Φ
Recubrimiento Interior
0.05 m
Recubrimiento Exterior
0.05 m
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
Cabezal
Dimensión Elemento
Dx inf 2.30 m
Dy inf 6.00 m
H inf 1.30 m
Dx sup 3.90 m
Dy sup 12.20 m
H sup 1.10 m
Hormigón f´c 350 kg/cm2
Volumen 81.32 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Vertical Especificado
en Planos
Horizontal Especificado
en Planos
Solape 40Φ
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
60
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
PILA No. 3
Encepado
Localización Est. 17+620
Cota de Desplante +10.20
Dimensión de Excavación
Dx (Long.) 12.00 m
Dy (Trans.) 15.00 m
Dimensión Elemento
Dx inf. (Long.) 9.00 m
Dy inf. (Trans.) 12.00 m
H inf. 1.25 m
Dx sup. (Long.) 3.70 m
Dy sup. (Trans.) 7.40 m
H sup. 1.25 m
Hormigón de Limpieza
Dx (Long.) 12.00 m
Dy (Trans.) 15.00 m
Espesor 0.10 m
f´c 210 kg/cm2
Hormigón f´c 350 kg/cm2
Volumen 230.16 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Inferior 1 camada de Φ1
3/8" @0.125 m
A.D.
Superior 1 camada de Φ1
3/8" @0.20 m
A.D.
Recubrimiento Inferior 0.10 m
Recubrimiento Superior 0.075 m
Solape 40Φ
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
61
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Fuste
Dimensión Elemento
Dx 2.30 m
Dy 6.00 m
Espesor 0.50 m
H 13.50 m
Hormigón f´c 350 kg/cm2
Volumen 127.23 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Vertical Especificado
en Planos
Transversal Especificado
en Planos
Solape 40Φ
Recubrimiento Interior
0.05 m
Recubrimiento Exterior
0.05 m
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
Cabezal
Dimensión Elemento
Dx inf 2.30 m
Dy inf 6.00 m
H inf 1.30 m
Dx sup 3.90 m
Dy sup 12.20 m
H sup 1.10 m
Hormigón f´c 350 kg/cm2
Volumen 81.43 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Vertical Especificado en
Planos
Horizontal Especificado en
Planos
Solape 40Φ
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
62
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
PILA No. 4
Encepado
Localización Est. 17+645
Cota de Desplante +6.20
Dimensión de Excavación
Dx (Long.) 12.00 m
Dy (Trans.) 15.00 m
Dimensión Elemento
Dx inf. (Long.) 9.00 m
Dy inf. (Trans.) 12.00 m
H inf. 1.25 m
Dx sup. (Long.) 3.70 m
Dy sup. (Trans.) 7.40 m
H sup. 1.25 m
Hormigón de Limpieza
Dx (Long.) 12.00 m
Dy (Trans.) 15.00 m
Espesor 0.10 m
f´c 210 kg/cm2
Hormigón f´c 350 kg/cm2
Volumen 230.16 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Inferior 1 camada de Φ1
3/8" @0.125 m
A.D.
Superior 1 camada de Φ1
3/8" @0.20 m
A.D.
Recubrimiento Inferior 0.10 m
Recubrimiento Superior 0.075 m
Solape 40Φ
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
63
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Fuste
Dimensión Elemento
Dx 2.30 m
Dy 6.00 m
Espesor 0.50 m
H 17.24 m
Hormigón f´c 350 kg/cm2
Volumen 158.96 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Vertical Especificado
en Planos
Transversal Especificado
en Planos
Solape 40Φ
Recubrimiento Interior
0.05 m
Recubrimiento Exterior
0.05 m
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
Cabezal
Dimensión Elemento
Dx inf 2.30 m
Dy inf 6.00 m
H inf 1.30 m
Dx sup 3.90 m
Dy sup 12.20 m
H sup 1.10 m
Hormigón f´c 350 kg/cm2
Volumen 81.43 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Vertical Especificado en
Planos
Horizontal Especificado en
Planos
Solape 40Φ
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
64
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
PILA No. 5
Encepado
Localización Est. 17+670
Cota de Desplante +6.70
Dimensión de Excavación
Dx (Long.) 21.00 m
Dy (Trans.) 21.00 m
Dimensión Elemento
Dx inf. (Long.) 18.00 m
Dy inf. (Trans.) 18.00 m
H inf. 2.00 m
Dx sup. (Long.) 5.40 m
Dy sup. (Trans.) 7.40 m
H sup. 1.00 m
Hormigón de Limpieza
Dx (Long.) 21.00 m
Dy (Trans.) 21.00 m
Espesor 0.10 m
f´c 210 kg/cm2
Hormigón f´c 350 kg/cm2
Volumen 960.00 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Inferior 2 camadas de
Φ1 3/8" @0.10
m A.D.
Superior 1 camada de Φ1
3/8" @0.15 m
A.D.
Recubrimiento Inferior 0.10 m
Recubrimiento Superior 0.075 m
Solape 40Φ
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
65
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Fuste
Dimensión Elemento
Dx 4.00 m
Dy 6.00 m
Espesor 0.75 m
H 14.93 m
Hormigón f´c 350 kg/cm2
Volumen 135.05 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Vertical Especificado
en Planos
Transversal Especificado
en Planos
Solape 40Φ
Recubrimiento Interior
0.05 m
Recubrimiento Exterior
0.05 m
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
Cabezal
Dimensión Elemento
Dx inf 4.00 m
Dy inf 6.00 m
H inf 3.00 m
Dx med 5.55 m
Dy med 11.00 m
Dx sup 2.51 m
Dy sup 12.73 m
H sup 5.70 m
Hormigón f´c 350 kg/cm2
Volumen 119.64 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Vertical Especificado en
Planos
Horizontal Especificado en
Planos
Solape 40Φ
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
66
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
PILA No. 6
Encepado
Localización Est. 17+730
Cota de Desplante +3.70
Dimensión de Excavación
Dx (Long.) 21.00 m
Dy (Trans.) 21.00 m
Dimensión Elemento
Dx inf. (Long.) 18.00 m
Dy inf. (Trans.) 18.00 m
H inf. 2.00 m
Dx sup. (Long.) 5.40 m
Dy sup. (Trans.) 7.40 m
H sup. 1.00 m
Hormigón de Limpieza
Dx (Long.) 21.00 m
Dy (Trans.) 21.00 m
Espesor 0.10 m
f´c 210 kg/cm2
Hormigón f´c 350 kg/cm2
Volumen 960.00 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Inferior
2 camadas de Φ1
3/8" @0.10 m en X;
2 camadas de Φ1
3/8" @0.15 m en Y
Superior 1 camada de Φ1 3/8"
@0.15 m A.D.
Recubrimiento Inferior 0.10 m
Recubrimiento Superior 0.10 m
Solape 40Φ
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
67
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Fuste
Dimensión Elemento
Dx 4.00 m
Dy 6.00 m
Espesor 0.60 m
H 16.24 m
Hormigón f´c 350 kg/cm2
Volumen 96.44 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Vertical Especificado
en Planos
Transversal Especificado
en Planos
Solape 40Φ
Recubrimiento Interior
0.05 m
Recubrimiento Exterior
0.05 m
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
Cabezal
Dimensión Elemento
Dx inf 4.00 m
Dy inf 6.00 m
H inf 3.00 m
Dx sup 2.91 m
Dy sup 10.40 m
H sup 1.55 m
Hormigón f´c 350 kg/cm2
Volumen 107.64 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Vertical Especificado en
Planos
Horizontal Especificado en
Planos
Solape 40Φ
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
68
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
PILA No. 9
Encepado
Localización Est. 18+130
Cota de Desplante +6.37
Dimensión de Excavación
Dx (Long.) 20.50 m
Dy (Trans.) 21.00 m
Dimensión Elemento
Dx inf. (Long.) 17.50 m
Dy inf. (Trans.) 18.00 m
H inf. 2.00 m
Dx sup. (Long.) 5.40 m
Dy sup. (Trans.) 7.40 m
H sup. 1.00 m
Hormigón de Limpieza
Dx (Long.) 20.50 m
Dy (Trans.) 21.00 m
Espesor 0.10 m
f´c 210 kg/cm2
Hormigón f´c 350 kg/cm2
Volumen 722.00 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Inferior
2 camadas de Φ1
3/8" @0.10 m en X;
2 camadas de Φ1
3/8" @0.15 m en Y
Superior 1 camada de Φ1
3/8" @0.15 m A.D.
Recubrimiento Inferior 0.10 m
Recubrimiento Superior 0.075 m
Solape 40Φ
Tolerancia de Construcción
X 0.0175 m
Y 0.0175 m
Z 0.00 m
69
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Fuste
Dimensión Elemento
Dx 4.00 m
Dy 6.00 m
Espesor 0.60 m
H 17.83 m
Hormigón f´c 350 kg/cm2
Volumen 224.38 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Vertical Especificado
en Planos
Transversal Especificado
en Planos
Solape 40Φ
Recubrimiento Interior
0.05 m
Recubrimiento Exterior
0.05 m
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
Cabezal
Dimensión Elemento
Dx inf 4.00 m
Dy inf 6.00 m
H inf 3.00 m
Dx sup 2.91 m
Dy sup 10.40 m
H sup 1.55 m
Hormigón f´c 350 kg/cm2
Volumen 133.61 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Vertical Especificado
en Planos
Horizontal Especificado
en Planos
Solape 40Φ
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
70
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
ESTRIBO No. 2
Encepado
Localización Est. 18+190
Cota de Desplante +19.90
Dimensión de Excavación
Dx (Long.) 19.00 m
Dy (Trans.) 19.00 m
Dimensión Elemento
Dx (Long.) 16.00 m
Dy (Trans.) 16.00 m
H 2.00 m
Hormigón de Limpieza
Dx (Long.) 19.00 m
Dy (Trans.) 19.00 m
Espesor 0.10 m
f´c 210 kg/cm2
Hormigón f´c 350 kg/cm2
Volumen 800.00 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Inferior 1 camada de Φ1
3/8" @0.15 m
A.D.
Superior 1 camada de Φ1
3/8" @0.15 m
A.D.
Recubrimiento Inferior 0.10 m
Recubrimiento Superior 0.075 m
Solape 40Φ
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
Cabezal
Dimensión Elemento
Dx inf 15.00 m
Dy inf 11.50 m
Dx sup 5.40 m
Dy sup 11.50 m
H 1.55 m
Hormigón f´c 350 kg/cm2
Volumen 421.84 m3
71
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Vertical Especificado
en Planos
Horizontal Especificado
en Planos
Solape 40Φ
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
PILA PROVISIONAL PP1
Encepado
Localización Est. 17+700
Cota de Desplante +6.50
Dimensión de Excavación
Dx (Long.) 11.00 m
Dy (Trans.) 10.00 m
Dimensión Elemento
Dx (Long.) 8.00 m
Dy (Trans.) 7.00 m
H 1.20 m
Hormigón de Limpieza
Dx (Long.) 11.00 m
Dy (Trans.) 10.00 m
Espesor 0.10 m
f´c 210 kg/cm2
Hormigón f´c 280 kg/cm2
Volumen 85.23 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Inferior 1 camada de Φ1" @0.20 m
A.D.
Superior 1 camada de
Φ3/4" @0.20 m
A.D.
Recubrimiento Inferior 0.10 m
Recubrimiento Superior 0.075 m
Solape 40Φ
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
72
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Pedestales
Cantidad 4
Dimensión Elemento
Dx (Long.) 1.80 m
Dy (Trans.) 1.80 m
H 1.20 m
Hormigón f´c 280 kg/cm2
Volumen 3.89 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Vertical 36 Φ1"
Transversal Φ1/2" @0.10m
Solape 40Φ
Columnas Metálicas
Cantidad 4
Dimensión Elemento
Diámetro 0.60 m
Espesor 1/2 in
H 16.34 m
Pernos Φ1 1/2"
Placa Metálica Dx 48 in
Dy 48 in
Espesor 1 in
Rigidizadores Cantidad 10
Espesor 1 in
Arriostramiento Horizontal
Cantidad 6
Perfil W10X22
Arriostramiento Diagonal
Cantidad 5 Niveles
Perfil W6X12
Gato de Arena
Dx 2.00 m
Dy 2.00 m
H 0.40 m
73
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
PILA PROVISIONAL PP2
Encepado
Localización Est. 17+760
Cota de Desplante +2.855
Dimensión de Excavación
Dx (Long.) 11.00 m
Dy (Trans.) 10.00 m
Dimensión Elemento
Dx (Long.) 8.00 m
Dy (Trans.) 7.00 m
H 1.20 m
Hormigón de Limpieza
Dx (Long.) 11.00 m
Dy (Trans.) 10.00 m
Espesor 0.10 m
f´c 210 kg/cm2
Hormigón f´c 280 kg/cm2
Volumen 85.23 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Inferior 1 camada de Φ1" @0.20 m
A.D.
Superior 1 camada de
Φ3/4" @0.20 m
A.D.
Recubrimiento Inferior 0.10 m
Recubrimiento Superior 0.075 m
Solape 40Φ
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
74
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Pedestales
Cantidad 4
Dimensión Elemento
Dx (Long.) 1.80 m
Dy (Trans.) 1.80 m
H 1.20 m
Hormigón f´c 280 kg/cm2
Volumen 3.89 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Vertical 36 Φ1"
Transversal Φ1/2" @0.10m
Solape 40Φ
Columnas Metálicas
Cantidad 4
Dimensión Elemento
Diámetro 0.60 m
Espesor 1/2 in
H 19.10 m
Pernos Φ1 1/2"
Placa Metálica
Dx 48 in
Dy 48 in
Espesor 1 in
Rigidizadores Cantidad 10
Espesor 1 in
Arriostramiento Horizontal
Cantidad 6
Perfil W10X22
Arriostramiento Diagonal
Cantidad 5 Niveles
Perfil W6X12
Gato de Arena
Dx 2.00 m
Dy 2.00 m
H 0.40 m
75
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
PILA PROVISIONAL PP3
Encepado
Localización Est. 18+100
Cota de Desplante +2.83
Dimensión de Excavación
Dx (Long.) 11.00 m
Dy (Trans.) 10.00 m
Dimensión Elemento
Dx (Long.) 8.00 m
Dy (Trans.) 7.00 m
H 1.20 m
Hormigón de Limpieza
Dx (Long.) 11.00 m
Dy (Trans.) 10.00 m
Espesor 0.10 m
f´c 210 kg/cm2
Hormigón f´c 280 kg/cm2
Volumen 85.23 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Inferior 1 camada de Φ1" @0.20 m
A.D.
Superior 1 camada de
Φ3/4" @0.20 m
A.D.
Recubrimiento Inferior 0.10 m
Recubrimiento Superior 0.075 m
Solape 40Φ
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
.
76
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Pedestales
Cantidad 4
Dimensión Elemento
Dx (Long.) 1.80 m
Dy (Trans.) 1.80 m
H 1.20 m
Hormigón f´c 280 kg/cm2
Volumen 3.89 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Vertical 36 Φ1"
Transversal Φ1/2" @0.10m
Solape 40Φ
Columnas Metálicas
Cantidad 4
Dimensión Elemento
Diámetro 0.60 m
Espesor 1/2 in
H 19.03 m
Pernos Φ1 1/2"
Placa Metálica Dx 48 in
Dy 48 in
Espesor 1 in
Rigidizadores Cantidad 10
Espesor 1 in
Arriostramiento Horizontal
Cantidad 6
Perfil W10X22
Arriostramiento Diagonal
Cantidad 5 Niveles
Perfil W6X12
Gato de Arena
Dx 2.00 m
Dy 2.00 m
H 0.40 m
77
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
PILA PROVISIONAL PP4
Encepado
Localización Est. 18+160
Cota de Desplante +16.90
Dimensión de Excavación
Dx (Long.) 11.00 m
Dy (Trans.) 10.00 m
Dimensión Elemento
Dx (Long.) 8.00 m
Dy (Trans.) 7.00 m
H 1.20 m
Hormigón de Limpieza
Dx (Long.) 11.00 m
Dy (Trans.) 10.00 m
Espesor 0.10 m
f´c 210 kg/cm2
Hormigón f´c 280 kg/cm2
Volumen 85.23 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Inferior 1 camada de Φ1" @0.20 m
A.D.
Superior 1 camada de
Φ3/4" @0.20 m
A.D.
Recubrimiento Inferior 0.10 m
Recubrimiento Superior 0.075 m
Solape 40Φ
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
78
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Pedestales
Cantidad 4
Dimensión Elemento
Dx (Long.) 1.80 m
Dy (Trans.) 1.80 m
H 1.20 m
Hormigón f´c 280 kg/cm2
Volumen 3.89 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Vertical 36 Φ1"
Transversal Φ1/2" @0.10m
Solape 40Φ
Columnas Metálicas
Cantidad 4
Dimensión Elemento
Diámetro 0.60 m
Espesor 1/2 in
H 4.88 m
Pernos Φ1 1/2"
Placa Metálica
Dx 48 in
Dy 48 in
Espesor 1 in
Rigidizadores Cantidad 10
Espesor 1 in
Arriostramiento Horizontal
Cantidad 6
Perfil W10X22
Arriostramiento Diagonal
Cantidad 5 Niveles
Perfil W6X12
Gato de Arena
Dx 2.00 m
Dy 2.00 m
H 0.40 m
79
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
PILA No. 7
Encepado
Localización Est. 17+795
Cota de Desplante -0.20
Dimensión de Excavación
Dx (Long.) 27.00 m
Dy (Trans.) 34.00 m
Dimensión Elemento
Dx inf. (Long.) 24.00 m
Dy inf. (Trans.) 31.00 m
H inf. 2.50 m
Dx sup. (Long.) 7.40 m
Dy sup. (Trans.) 16.40 m
H sup. 2.50 m
Hormigón de Limpieza
Dx (Long.) 27.00 m
Dy (Trans.) 34.00 m
Espesor 0.20 m
f´c 280 kg/cm2
Hormigón f´c 350 kg/cm2
Volumen 2941.70 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Inferior 2 camadas de
Φ1 3/8" @0.15
m A.D.
Superior 1 camada de Φ1
3/8" @0.15 m
A.D.
Recubrimiento Inferior 0.10 m
Recubrimiento Superior 0.075 m
Solape 40Φ
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
80
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Fuste Inferior al Tablero
Cajón Unicelular
Dx ext 5.60 m
Dy ext 16.00 m
Dx int 3.00 m
Dy int 8.00 m
H 8.87 m
Panel de Apoyo del Tablero
Dx 2.10 m
Dy Inf. 8.51 m
Dy Sup. 16.00 m
H 9.78 m
Volumen Hormigón 251.70 m
Hormigón f´c 450 kg/cm2
Volumen Total 906.67 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Vertical Especificado en
Planos
Transversal Especificado en
Planos
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
Fuste Inclinado Superior al Tablero
Columnas Inclinadas
Cantidad 2
Dx 5.00 m
Dy 3.60 m
H 29.75 m
Viga Riostra
Dx 3.00 m
Dy 11.51 m
H 5.00 m
Hormigón f´c 450 kg/cm2
Volumen 1028.00 m3
Acero Fy 4200 kg/cm2
Vertical Especificado en Planos
Horizontal Especificado en Planos
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
81
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Fuste Superior al Tablero con Anclaje de Tirantes
Columnas
Cantidad 2
Dx Cajón Metálico 2.60 m
Dy Cajón Metálico 1.80 m
Dx Cajón Hormigón 5.00 m
Dy Cajón Hormigón 3.00 m
H 45.51 m
Viga Riostra Dx 3.00 m
H 5.00 m
Hormigón f´c 450 kg/cm2
Volumen 868.76 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Cajón ASTM A572
Vertical Especificado en Planos
Horizontal Especificado en Planos
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
82
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
PILA No. 8
Encepado
Localización Est. 18+065
Cota de Desplante -0.20
Dimensión de Excavación
Dx (Long.) 27.00 m
Dy (Trans.) 34.00 m
Dimensión Elemento
Dx inf. (Long.) 24.00 m
Dy inf. (Trans.) 31.00 m
H inf. 2.50 m
Dx sup. (Long.) 7.40 m
Dy sup. (Trans.) 16.40 m
H sup. 2.50 m
Hormigón de Limpieza
Dx (Long.) 27.00 m
Dy (Trans.) 34.00 m
Espesor 0.20 m
f´c 280 kg/cm2
Hormigón f´c 350 kg/cm2
Volumen 2941.70 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Inferior 2 camadas de
Φ1 3/8" @0.15
m A.D.
Superior 1 camada de Φ1
3/8" @0.15 m
A.D.
Recubrimiento Inferior 0.10 m
Recubrimiento Superior 0.075 m
Solape 40Φ
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
83
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Fuste Inferior al Tablero
Cajón Unicelular
Dx ext 5.60 m
Dy ext 16.00 m
Dx int 3.00 m
Dy int 8.00 m
H 8.87 m
Panel de Apoyo del Tablero
Dx 2.10 m
Dy Inf. 8.51 m
Dy Sup. 16.00 m
H 9.78 m
Volumen Hormigón 251.70 m
Hormigón f´c 450 kg/cm2
Volumen Total 906.67 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Vertical Especificado en
Planos
Transversal Especificado en
Planos
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
Fuste Inclinado Superior al Tablero
Columnas Inclinadas
Cantidad 2
Dx 5.00 m
Dy 3.60 m
H 29.75 m
Viga Riostra
Dx 3.00 m
Dy 11.51 m
H 5.00 m
Hormigón f´c 450 kg/cm2
Volumen 1028.00 m3
Acero Fy 4200 kg/cm2
Vertical Especificado en Planos
Horizontal Especificado en Planos
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
84
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Fuste Superior al Tablero con Anclaje de Tirantes
Columnas
Cantidad 2
Dx Cajón Metálico 2.60 m
Dy Cajón Metálico 1.80 m
Dx Cajón Hormigón 5.00 m
Dy Cajón Hormigón 3.00 m
H 45.51 m
Viga Riostra Dx 3.00 m
H 5.00 m
Hormigón f´c 450 kg/cm2
Volumen 868.76 m3
Acero
Fy 4200 kg/cm2
Cajón ASTM A572
Vertical Especificado en Planos
Horizontal Especificado en Planos
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
85
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
PUENTE DE ACCESO TRAMO 1
Vigas
Viguetas Transversales
Tipo "T" Invertida
Cantidad 4
Cantidad 9
Separación 8.33 m
Separación 1.20 m
Material Hormigón Armado
Material Hormigón
Postensado Volumen 3.92 m3
Volumen 11.40 m3
Resistencia a la Compresión (f´c)
350 kg/cm2
Resistencia a la Compresión (f´c)
420 kg/cm2
Acero Especificado en
Planos
Acero Especificado en
Planos Esfuerzo de Fluencia (Fy)
4200 kg/cm2
Esfuerzo de Fluencia (Fy) 4200 kg/cm2
Longitud 9.80 m
Longitud 25.70 m
Peralte 1.60 m
Peralte 1.60 m
Ancho 0.25 m
Espesor Alma 0.20 m
Patín 0.50 m
Ala Inferior 1.20 m
Tableta de Encofrado
Losa del Tablero
Cantidad 257
Material Hormigón Armado
Material Hormigón Armado
Prefabricado Volumen 86.70 m3
Volumen 0.0312 m3
Resistencia a la Compresión (f´c)
350 kg/cm2
Espesor 0.05 m
Acero Especificado en
Planos
Dx 0.80 m
Esfuerzo de Fluencia (Fy) 4200 kg/cm2
Dy 0.78 m
Longitud 25.70 m
Espesor 0.30 m
Ancho 11.50 m
86
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
PUENTE DE ACCESO TRAMO 2
Vigas
Viguetas Transversales
Tipo "T" Invertida
Cantidad 4
Cantidad 9
Separación 8.33 m
Separación 1.20 m
Material Hormigón Armado
Material Hormigón
Postensado Volumen 3.92 m3
Volumen 11.40 m3
Resistencia a la Compresión (f´c)
350 kg/cm2
Resistencia a la Compresión (f´c)
420 kg/cm2
Acero Especificado en
Planos
Acero Especificado en
Planos Esfuerzo de Fluencia (Fy) 4200 kg/cm2
Esfuerzo de Fluencia (Fy) 4200 kg/cm2
Longitud 9.80 m
Longitud 25.70 m
Peralte 1.60 m
Peralte 1.60 m
Ancho 0.25 m
Espesor Alma 0.20 m
Patín 0.50 m
Ala Inferior 1.20 m
Tableta de Encofrado
Losa del Tablero
Cantidad 257
Material Hormigón Armado
Material Hormigón Armado
Prefabricado Volumen 86.70 m3
Volumen 0.0312 m3
Resistencia a la Compresión (f´c)
350 kg/cm2
Espesor 0.05 m
Acero Especificado en
Planos
Dx 0.80 m
Esfuerzo de Fluencia (Fy) 4200 kg/cm2
Dy 0.78 m
Longitud 25.70 m
Espesor 0.30 m
Ancho 11.50 m
87
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
PUENTE DE ACCESO TRAMO 3
Vigas
Viguetas Transversales
Tipo "T" Invertida
Cantidad 4
Cantidad 9
Separación 8.33 m
Separación 1.20 m
Material Hormigón Armado
Material Hormigón
Postensado Volumen 3.92 m3
Volumen 11.40 m3
Resistencia a la Compresión (f´c)
350 kg/cm2
Resistencia a la Compresión (f´c)
420 kg/cm2
Acero Especificado en
Planos
Acero Especificado en
Planos Esfuerzo de Fluencia (Fy) 4200 kg/cm2
Esfuerzo de Fluencia (Fy) 4200 kg/cm2
Longitud 9.80 m
Longitud 25.70 m
Peralte 1.60 m
Peralte 1.60 m
Ancho 0.25 m
Espesor Alma 0.20 m
Patín 0.50 m
Ala Inferior 1.20 m
Tableta de Encofrado
Losa del Tablero
Cantidad 257
Material Hormigón Armado
Material Hormigón Armado
Prefabricado Volumen 86.70 m3
Volumen 0.0312 m3
Resistencia a la Compresión (f´c)
350 kg/cm2
Espesor 0.05 m
Acero Especificado en
Planos
Dx 0.80 m
Esfuerzo de Fluencia (Fy) 4200 kg/cm2
Dy 0.78 m
Longitud 25.70 m
Espesor 0.30 m
Ancho 11.50 m
88
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
PUENTE DE ACCESO TRAMO 4
.
Vigas
Viguetas Transversales
Tipo "T" Invertida
Cantidad 4
Cantidad 9
Separación 8.33 m
Separación 1.20 m
Material Hormigón Armado
Material Hormigón
Postensado Volumen 3.92 m3
Volumen 11.40 m3
Resistencia a la Compresión (f´c)
350 kg/cm2
Resistencia a la Compresión (f´c)
420 kg/cm2
Acero Especificado en
Planos
Acero Especificado en
Planos Esfuerzo de Fluencia (Fy) 4200 kg/cm2
Esfuerzo de Fluencia (Fy) 4200 kg/cm2
Longitud 9.80 m
Longitud 25.70 m
Peralte 1.60 m
Peralte 1.60 m
Ancho 0.25 m
Espesor Alma 0.20 m
Patín 0.50 m
Ala Inferior 1.20 m
Tableta de Encofrado
Losa del Tablero
Cantidad 257
Material Hormigón Armado
Material Hormigón Armado
Prefabricado Volumen 86.70 m3
Volumen 0.0312 m3
Resistencia a la Compresión (f´c)
350 kg/cm2
Espesor 0.05 m
Acero Especificado en
Planos
Dx 0.80 m
Esfuerzo de Fluencia (Fy) 4200 kg/cm2
Dy 0.80 m
Longitud 25.70 m
Espesor 0.30 m
Ancho 11.50 m
89
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
PUENTE DE ACCESO TRAMO 5
Vigas
Viguetas Transversales
Tipo "T" Invertida
Cantidad 4
Cantidad 9
Separación 8.33 m
Separación 1.20 m
Material Hormigón Armado
Material Hormigón
Postensado Volumen 3.92 m3
Volumen 11.40 m3
Resistencia a la Compresión (f´c)
350 kg/cm2
Resistencia a la Compresión (f´c)
420 kg/cm2
Acero Especificado en
Planos
Acero Especificado en
Planos Esfuerzo de Fluencia (Fy) 4200 kg/cm2
Esfuerzo de Fluencia (Fy) 4200 kg/cm2
Longitud 9.80 m
Longitud 25.70 m
Peralte 1.60 m
Peralte 1.60 m
Ancho 0.25 m
Espesor Alma 0.20 m
Patín 0.50 m
Ala Inferior 1.20 m
Tableta de Encofrado
Losa del Tablero
Cantidad 257
Material Hormigón Armado
Material Hormigón Armado
Prefabricado Volumen 86.70 m3
Volumen 0.0312 m3
Resistencia a la Compresión (f´c)
350 kg/cm2
Espesor 0.05 m
Acero Especificado en
Planos
Dx 0.80 m
Esfuerzo de Fluencia (Fy) 4200 kg/cm2
Dy 0.80 m
Longitud 25.70 m
Espesor 0.30 m
Ancho 11.50 m
90
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
TRAMO DE COMPENSACIÓN LADO OESTE
Tablero
Tipo Cajón Unicelular por Dovelas
Vano No. 1 Longitud 60.00 m
Vano No. 2 Longitud 65.00 m
Dimensión Elemento
H 3.05 m
Espesor Paredes Laterales 0.30 m
Espesor Fondo 0.30 m
Espesor Losa Superior 0.25 m
Separación de Tabiques 5.00 m
Separación Tacos de Anclaje de Tirantes
10.00 m
Hormigón f´c 500 kg/cm2
Volumen 1184.88 m3
Sistema de Cimbra
Tipo Cimbra
Estacionaria
H Promedio 26.00 m
Dx 65.00 m
Dy 14.00 m
Área 900 m2
Capacidad 2 Ton/m2
TRAMO DE COMPENSACIÓN LADO ESTE
Tablero
Tipo Cajón Unicelular por Dovelas
Vano No. 1 Longitud 60.00 m
Vano No. 2 Longitud 65.00 m
Dimensión Elemento
H 3.05 m
Espesor Paredes Laterales 0.30 m
Espesor Fondo 0.30 m
Espesor Losa Superior 0.25 m
Separación de Tabiques 5.00 m
Separación Tacos de Anclaje de Tirantes
10.00 m
91
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Hormigón f´c 500 kg/cm2
Volumen 1184.88 m3
Sistema de Cimbra
Tipo Cimbra
Estacionaria
H Promedio Vano 1 12.00 m
H Promedio Vano 2 26.00 m
Dx 65.00 m
Dy 14.00 m
Área 900 m2
Capacidad 2 Ton/m2
TRAMO DE COMPENSACIÓN CENTRAL
Tablero
Tipo Cajón Unicelular por Dovelas
Vano Longitud 270.00 m
Dimensión Elemento
H 3.05 m
Espesor Paredes Laterales 0.30 m
Espesor Fondo 0.30 m
Espesor Losa Superior 0.25 m
Separación de Tabiques 5.00 m
Separación Tacos de Anclaje de Tirantes
10.00 m
Dimensión Elemento Sobre las Pilas
H 3.05 m
Espesor Paredes Laterales 0.40 m
Espesor Fondo 0.70 m
Espesor Losa Superior 0.40 m
Longitud 20.00 m
Hormigón f´c 500 kg/cm2
Volumen 2560.00 m3
92
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
PILAS PROVISIONALES INCLINADAS 5, 6, 7 Y 8, EN PILAS 7 Y 8
Columnas Metálicas
Dimensión Elemento
Dx 39 in
Dy 39 in
Espesor 1/2 in
Pernos Φ1 1/2"
Placa Metálica
Dx 55 in
Dy 55 in
Espesor 1 1/2 in
Rigidizadores Cantidad 12
Espesor 1 in
Arriostramiento Horizontal
Perfil Plano Inferior Medio
W24X68
Perfil Plano Superior Medio
W36X136
Arriostramiento Diagonal
Perfil W8X31
Gato de Arena
Dx 2.00 m
Dy 2.00 m
H 0.40 m
Tolerancia de Construcción
X 0.0127 m
Y 0.0127 m
Z 0.00 m
2.10 Tiempo Estimado de Ejecución de la Obra
Los tiempos de ejecución deberán ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas,
Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecuciones, como base de programación de los tiempos
estimados.
El tiempo de ejecución del proyecto no debe exceder de veinte (20) meses, a partir de la
adjudicación del Contrato Correspondiente.
Los trabajos se ejecutarán dentro de los plazos secuenciales y finales establecidos en los Planes
de Trabajo incluidos en la Propuestas presentadas por los Oferentes/Proponentes y aprobados por
la Oficina para el Reordenamiento del Transporte.
93
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
2.11 Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas “Sobre A” y “Sobre B”
Las Ofertas se presentarán en un Sobre cerrado y rotulado con las siguientes inscripciones:
NOMBRE DEL OFERENTE
(Sello social)
Firma del Representante Legal
OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
Atención : Comité de Compras y Contrataciones
Referencia : Opret No. LPN-PU-002-2014
Dirección : Av. Paseo Reyes Católicos Esq. Av. Máximo Gómez,
Santo Domingo.
E-mail : [email protected]
Teléfono : 809-732-2670 Ext. 237.
Este Sobre contendrá en su interior el “Sobre A” Propuesta Técnica y el “Sobre B” Propuesta
Económica.
2.12 Lugar, Fecha y Hora
La presentación de Propuestas “Sobre A” y “Sobre B” se efectuará en acto público, ante el
Comité de Compras y Contrataciones y un Notario Público actuante, en el Salón de
Conferencias de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, ubicada en nuestra sede
principal de la Av. Paseo Reyes Católicos Esq. Av. Máximo Gómez (Antigua Cementera), desde
las 5:00 P.M. de los días indicado en el Cronograma de la Licitación y sólo podrá postergarse por
causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito definidos en el presente Pliego de Condiciones
Específicas.
Los “Sobres B” quedarán bajo la custodia del Consultor Jurídico de la institución, en su calidad
de Asesor Legal del Comité de Compras y Contrataciones hasta la fecha de su apertura,
conforme al Cronograma establecido.
La Entidad Contratante no recibirá sobres que no estuviesen debidamente cerrados e
identificados según lo dispuesto anteriormente.
2.13 Forma para la Presentación de los Documentos Contenidos en el “Sobre A”
Los documentos contenidos en el “Sobre A” deberán ser presentados en original debidamente
marcado como “ORIGINAL” en la primera página del ejemplar, junto con dos (2) fotocopias
simples de los mismos, debidamente marcada, en su primera página, como “COPIA”. El
original y las copias deberán firmarse en todas las páginas por el Representante Legal,
debidamente foliadas y deberán llevar el sello social de la compañía.
94
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
El “Sobre A” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación:
NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE
(Sello Social)
Firma del Representante Legal
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Oficina para el Reordenamiento del Transporte.
PRESENTACIÓN : “SOBRE A” OFERTA TÉCNICA
REFERENCIA : Opret No. LPN-PU-002-2014
2.14 Documentación a Presentar
Para Personas Jurídicas:
1. Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034).
2. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042).
3. Formulario Declaración de Integridad, Admisibilidad y Compromiso Medioambiental y
Social. 4. Modelo de carta de designación o sustitución de Agentes Autorizados (SNCC.D.051).
5. Modelo de carta de aceptación de designación como Agentes Autorizados
(SNCC.D.052). 6. Registro Nacional de Proveedores (RNP), emitido por la Dirección General de
Contrataciones Públicas.
7. Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se
manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales,
acompañado por una (1) copia legible de los últimos pagos realizados por la entidad.
8. Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el
Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social,
acompañado de una (1) copia legible del último pago realizado por la entidad.
9. Estatutos Sociales de la empresa (Acta Constitutiva, Registro Mercantil, Nomina de
Accionista, etc.).
10. Antecedentes (breve descripción del historial del Oferente/Proponente).
11. Enfoque, Metodología y Plan de Trabajo (Deberá incluir las informaciones solicitadas en
el numeral 2.8). (SNCC.D.044).
12. Listado de Partidas con volumetría (este documento solo se incluirá en el caso de que el
Oferente/Proponente incluya partidas adicionales a las ya consideradas por la Oficina
para el Reordenamiento del Transporte en el Presupuesto Modelo anexo a este
documento).
NOTA: En caso de que el Oferente/Proponente considere que alguna de las partidas
incluidas en el Presupuesto Modelo debieran ser excluidas de su Oferta, deberá
indicar los motivos de su exclusión; no obstante, deberá asignar un valor monetario
para fines de análisis.
13. Cronograma de Ejecución de Obra.
14. Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud)
(SNCC.D.049). Esta experiencia deberá ser acreditada a través de certificaciones
emitidas por las entidades en las cuales los Oferentes/Proponentes realizaron los trabajos
95
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
descritos en el Resumen de Experiencia. Dichas certificaciones deberán incluir la
descripción de los trabajos realizados, número de contrato, fecha de realización, monto
ejecutado, el nivel de satisfacción en la ejecución de dicho contrato y los datos (teléfono,
email, etc.) de contacto de una persona de dicha empresa, con quien se pueda validar tal
información.
15. Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de
actividad:
a. Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.F.037).
b. Currículo del personal profesional propuesto (SNCC.D.045). En el caso de
que esta experiencia no haya sido adquirida en la empresa que lo está
proponiendo, deberá ser refrendado mediante certificaciones con las mismas
características de las descritas en el punto anterior.
c. Copia de la tarjeta o matricula profesional donde se especifique la fecha de
expedición, con el fin de determinar la experiencia general.
d. Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se
especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la
disponibilidad exigida.
e. Certificado de vigencia de la matrícula profesional.
f. Certificaciones de experiencia del Personal Propuesto. Debe contener:
nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las
fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado.
16. Equipos del Oferente (SNCC.F.036), debiendo anexar a éste un listado de los
documentos que certifiquen la pertenencia de los mismos y los manuales con sus
respectivas especificaciones técnicas.
NOTAS:
a) En caso de que las Facilidades y Equipos requeridos para la ejecución de los
trabajos objeto de esta licitación no sean Propiedad del Oferente/Proponente, este
último deberá anexar una Carta de Compromiso que certifique que la Empresa que
emita dicha carta tiene a su disposición los Equipos considerados para el
arrendamiento.
b) En el caso de que, debido a la naturaleza de los Equipos, éstos deban ser
fabricados, el Oferente/Proponente deberá anexar una Carta de Compromiso que
certifique que la Empresa encargada de la Fabricación de dichos Equipos, posee
las herramientas necesarias para la creación de los mismos.
17. Estados Financieros de los últimos tres (3) años fiscales, acompañados por los
Formularios IR-2 y sus anexos, presentados a la DGII.
18. Autorización del Fabricante (SNCC.F.047), este formulario deberá ser llenado para los
Insumos incluidos en el Punto 2.9 de estos Pliegos de Condiciones, no fabricados por el
Oferente/Proponente.
19. Carta Compromiso de Facilidades Crediticias Combinadas, expedida por un Banco
Comercial, de negociar con la Agencia de Crédito a la Exportación del país de origen del
fabricante de los Insumos Importados, el financiamiento de los mismos. Esta Carta
compromiso sólo deberá presentarse para el caso de los Tirantes, con la finalidad de que
la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, en caso de acudir a un financiamiento
externo para la adquisición de dichos Tirantes, tenga disponible y reservado en tiempo
oportuno dicho financiamiento.
96
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Para Consorcios:
1. Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034).
2. Formulario de Información sobre los Oferentes (SNCC.F.042).
3. Carta de Intención de formación de Consorcio, debidamente legalizado por un Notario
Público.
4. Modelo de carta de designación o sustitución de Agentes Autorizados (SNCC.D.051).
5. Modelo de carta de aceptación de designación como Agentes Autorizados
(SNCC.D.052).
6. Enfoque, Metodología y Plan de Trabajo presentado por el Consorcio. (Deberá incluir
las informaciones solicitadas en el numeral 2.8). (SNCC.D.044).
7. Listado de Partidas con volumetría (este documento solo se incluirá en el caso de que el
Oferente/Proponente incluya partidas adicionales a las ya consideradas por la Oficina
para el Reordenamiento del Transporte en el Presupuesto Modelo anexo a este
documento).
NOTA: En caso de que el Oferente/Proponente considere que alguna de las partidas
incluidas en el Presupuesto Modelo debieran ser excluidas de su Oferta, deberá
indicar los motivos de su exclusión; no obstante, deberá asignar un valor monetario
para fines de análisis.
8. Cronograma de Ejecución de Obra.
9. Equipos del Oferente (SNCC.F.036), debiendo anexar a éste un listado de los
documentos que certifiquen la pertenencia de los mismos y los manuales con sus
respectivas especificaciones técnicas.
NOTAS:
a) En caso de que las Facilidades y Equipos requeridos para la ejecución de los
trabajos objeto de esta licitación no sean Propiedad del Oferente/Proponente, este
último deberá anexar una Carta de Compromiso que certifique que la Empresa que
emita dicha carta tiene a su disposición los Equipos considerados para el
arrendamiento.
b) En el caso de que, debido a la naturaleza de los Equipos, éstos deban ser
fabricados, el Oferente/Proponente deberá anexar una Carta de Compromiso que
certifique que la Empresa encargada de la Fabricación de dichos Equipos, posee
las herramientas necesarias para la creación de los mismos.
10. Autorización del Fabricante a nombre del Consorcio (SNCC.F.047), este formulario
deberá ser llenado para los Insumos incluidos en el Punto 2.9 de estos Pliegos de
Condiciones, no fabricados por el Oferente/Proponente.
11. Acta de Asamblea Extraordinaria de cada uno de los Miembros del Consorcio,
autorizando la conformación del mismo. Esta Acta de Asamblea deberá estar registrada
en la Cámara de Comercio de Santo Domingo.
12. Además de todas las documentaciones requeridas para Personas Jurídicas, de los puntos
Nos.3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 y 17, la cual deberá ser presentada por cada de una de las
empresas que conforman dicho consorcio.
97
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
2.15 Presentación de la Documentación Contenida en el “Sobre B”
A) Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.33), presentado en Un (1)
original debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera página de la Oferta,
junto con dos (2) fotocopias simples de la misma, debidamente marcadas, en su primera
página, como “COPIA”. El original y las copias deberán estar firmados en todas las
páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y deberán llevar el sello social
de la compañía.
B) Presupuesto presentado atendiendo las partidas incluidas en el Presupuesto Modelo
anexo a estos Pliegos de Condiciones. Las partidas incluidas en el mencionado
presupuesto modelo no son limitativas, lo que significa, que los Oferentes/Proponentes
podrán incluir todas las partidas que consideren necesarias para satisfacer el objeto del
presente proceso licitatorio, sin embargo, deberá mantener la forma del presupuesto
modelo a fin de poder obtener ofertas homogéneas, con la capacidad de ser comparadas
entre ellas.
C) Análisis de Costos Unitario el cual deberá contener el ITBIS transparentado en las
partidas materiales y equipos.
D) Garantía de la Seriedad de la Oferta. Correspondiente a una Carta de Crédito por un
valor igual al 1% de su oferta, expedida a favor de la Oficina para el Reordenamiento del
Transporte, por un Banco de Primer Orden, irrevocable a primera vista y con vigencia de
120 días.
NOTA: Además de la presentación impresa del Presupuesto y el Análisis de Costo, estos deberán ser
incluidos en formato digital, en dos modalidades, a) PDF (con la finalidad de garantizar la
originalidad del archivo), y b) EXCEL (para ser utilizados en los cuadros comparativos de ofertas y
análisis de lugar).
El “Sobre B” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación:
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Oficina para el Reordenamiento del Transporte.
PRESENTACIÓN: “SOBRE B” OFERTA ECONÓMICA
REFERENCIA : Opret No. LPN-PU-002-2014
El Oferente/Proponente cotizará el precio global de la Obra, no obstante lo cual deberá
presentarse detalle de partidas, designación correspondiente, unidad de medida, precio unitario y
metraje. La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada partida deberá
ser igual al precio global cotizado. Los precios unitarios se tomarán en cuenta, exclusivamente,
para la liquidación mensual de los trabajos y los aumentos o disminuciones de Obra que ordene
la Entidad Contratante.
La Entidad Contratante no efectuará pagos por las partidas ejecutadas para las cuales no se hayan
indicado precios, por cuanto se considerarán comprendidas en los demás precios que figuren en
el cuadro de metrajes.
98
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
El Contratista no podrá, bajo pretexto de error u omisión de su parte, reclamar aumento de los
precios fijados en el Contrato.
Los errores u omisiones en el cómputo y presupuesto en cuanto a extensión o valor de la Obras,
se corregirán en cualquier tiempo hasta la terminación del Contrato. Si los defectos fuesen
aparentes y el Contratista no los hubiera señalado en forma previa o concomitante a la
formulación de su Propuesta no tendrá derecho a formular reclamo alguno.
La Oferta deberá presentarse en Pesos Dominicanos (RD$). Los precios deberán expresarse en
dos decimales (XX.XX) que tendrán que incluir todos los impuestos y gastos, transparentados e
implícitos según corresponda. Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones.
El Oferente será responsable y pagará todos los impuestos, derechos de aduana, o gravámenes
que hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o gubernamentales, dentro y
fuera de la República Dominicana, relacionados con los bienes y servicios conexos a ser
suministrados.
El Oferente/Proponente que cotice en cualquier moneda distinta al Peso Dominicano (RD$), se
auto-descalifica para ser objeto de Adjudicación.
A fin de cubrir las eventuales variaciones de la tasa de cambio del Dólar de los Estados Unidos
de Norteamérica (US$), la Oficina para el Reordenamiento del Transporte podrá considerar
eventuales ajustes, una vez que las variaciones registradas sobrepasen el CINCO POR
CIENTO (5%) con relación al precio adjudicado o de última aplicación. La aplicación del ajuste
podrá ser igual o menor que los cambios registrados en la Tasa de Cambio Oficial del Dólar
Americano (US$) publicada por el Banco Central de la República Dominicana, a la fecha de la
entrega de la Oferta Económica.
En el caso de que el Oferente/Proponente Adjudicatario solicitara un eventual ajuste, la Oficina
para el Reordenamiento del Transporte se compromete a dar respuesta dentro de los siguientes
cinco (5) días laborables, contados a partir de la fecha de acuse de recibo de la solicitud
realizada.
La solicitud de ajuste no modifica el Plan de Trabajo y el Cronograma de Entrega por lo que, el
Oferente Adjudicatario se compromete a no alterar la fecha de programación de entrega de los
productos pactados, bajo el alegato de esperar respuesta a su solicitud.
Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones.
Sección III
Apertura y Validación de Ofertas
3.1 Procedimiento de Apertura de Sobres
99
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
La apertura de Sobres se realizará en acto público en presencia del Comité de Compras y
Contrataciones y del Notario Público actuante, en la fecha, lugar y hora establecidos en el
Cronograma de Licitación.
Una vez pasada la hora establecida para la recepción de los Sobres de los Oferentes/Proponentes,
no se aceptará la presentación de nuevas propuestas, aunque el acto de apertura no se inicie a la
hora señalada.
3.2 Apertura de “Sobre A”, contentivo de Propuestas Técnicas
El Notario Público actuante procederá a la apertura de los “Sobres A”, según el orden de
llegada, procediendo a verificar que la documentación contenida en los mismos esté correcta de
conformidad con el listado que al efecto le será entregado. El Notario actuante, deberá rubricar y
sellar cada una de las páginas de los documentos contenidos en los “Sobres A”, haciendo constar
en el mismo la cantidad de páginas existentes.
En caso de que surja alguna discrepancia entre la relación y los documentos efectivamente
presentados, el Notario Público autorizado dejará constancia de ello en el acta notarial.
El Notario Público actuante elaborará el acta notarial correspondiente, incluyendo las
observaciones realizadas en el desarrollo del acto de apertura de los Sobres A, si las hubiere.
El Notario Público actuante concluido el acto de recepción, dará por clausurado el mismo,
indicando la hora de cierre.
Las actas notariales estarán disponibles para los Oferentes/ Proponentes, Representantes Legales
o Agentes Autorizados, quienes para obtenerlas deberán hacer llegar su solicitud a través de la
Oficina de Acceso a la Información (OAI).
3.3 Validación y Verificación de Documentos
Los Peritos, procederá a la validación y verificación de los documentos contenidos en el referido
“Sobre A”. Ante cualquier duda sobre la información presentada, podrá comprobar, por los
medios que considere adecuados, la veracidad de la información recibida.
Sólo se considerarán aclaraciones a ofertas presentadas por Oferentes cuando sea en respuesta a
una solicitud de la Entidad Contratante. La solicitud de aclaración por la Entidad Contratante y la
respuesta deberán ser hechas por escrito.
Antes de proceder a la evaluación detallada del “Sobre A”, los Peritos determinarán si cada
Oferta se ajusta sustancialmente al presente Pliego de Condiciones Específicas; o si existen
desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o de tipo subsanables de conformidad a
lo establecido en el numeral 1.20 del presente documento.
100
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
En los casos en que se presenten desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o tipo
subsanables, los Peritos procederán de conformidad con los procedimientos establecidos en el
presente Pliego de Condiciones Específicas.
3.4 Criterios de Evaluación
Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para
demostrar los siguientes aspectos que serán verificados bajo la modalidad “CUMPLE/NO
CUMPLE”:
3.4.1 Elegibilidad:
a) Que el Oferente/Proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades
comerciales en el país y el Rubro presentado en su Registro de Proveedores del Estado
(RPE) coincide con el objeto contractual de esta licitación.
b) Que la planeación integral propuesta por el Oferente/Proponente para el desarrollo y
organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y
magnitud de los mismos.
c) Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestre que el
Oferente/Proponente conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la
experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente. Dicho procedimiento debe ser acorde
con el Programa de Ejecución considerado en su Oferta.
d) Que el Oferente/Proponente presente la Carta Compromiso de Facilidades Crediticias
Combinadas, expedida por un Banco Comercial, de negociar con la Agencia de Crédito a
la Exportación del país de origen del fabricante de los Insumos Importados, el
financiamiento de los mismos. Esta Carta compromiso sólo deberá presentarse para el
caso de los Tirantes, con la finalidad de que la Oficina para el Reordenamiento del
Transporte, en caso de acudir a un financiamiento externo para la adquisición de dichos
Tirantes, tenga disponible y reservado en tiempo oportuno dicho financiamiento.
e) La Oficina para el Reordenamiento del Transporte se reserva el derecho de visitar las
instalaciones (Oficinas, Campamentos) de los Oferentes/Proponentes que participen en
el presente proceso, con la finalidad de constatar la existencia de dichas instalaciones y
equipos para la presentación del servicio requerido.
f) Que las Políticas Medioambientales detalladas por el Oferente/Proponente estén acorde
con lo requerido para proyectos de similar o igual envergadura al del objeto de este
proceso.
g) Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas,
Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de programación de los
tiempos estimados.
101
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
3.4.2 Situación Financiera:
Que cuenta con la estabilidad financiera suficiente para ejecutar satisfactoriamente el eventual
Contrato.
El Oferente deberá presentar los Estados Financieros de los tres (3) últimos ejercicios contables
consecutivos. Obligatoriamente estarán firmados por un Contador Público Autorizado, siendo
causa de exclusión la no presentación de alguno de los mismos o la falta de certificación.
Sobre el último balance, se aplicarán para su análisis los siguientes indicadores: (los otros
balances serán analizados para evaluar tendencias).
a) Índice de solvencia = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL
Límite establecido: Mayor 1.20
b) Índice de liquidez corriente = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE
Límite establecido: Mayor 0.9 c) Índice de endeudamiento = PASIVO TOTAL/ PATRIMONIO NETO
Límite establecido: Menor 1.50
En caso de no cumplir uno de los criterios incluidos en la modalidad CUMPLE / NO CUMPLE,
la oferta NO podrá ser CALIFICADA, por lo cual será automáticamente DESCALIFICADA.
3.4.3 Puntuación:
Los siguientes criterios serán evaluados en base a la modalidad de “PUNTUACIÓN”.
1) Capacidad y Experiencia de la Empresa
2) Personal Propuesto.
2.1) Personal de Dirección de Proyectos.
2.2) Personal de Plantilla
3) Organigrama de la Empresa para la Ejecución del Proyecto.
4) Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución
5) Facilidades y Equipos.
6) Plan de Contingencias y/o Mitigación de Desastres.
1) Capacidad y Experiencia de la empresa: Este criterio será refrendado con el
Formulario (SNCC.D.049), el cual deberá estar avalado por las CERTIFICACIONES
expedidas por las empresas en donde los Oferentes/Proponentes hayan realizados dichos
trabajos. Estas certificaciones deberán estar debidamente firmadas y selladas, indicar el
número de contrato adjudicado, la fecha de suscripción, el monto del mismo, además
deberá describir los trabajos ejecutados mediante ese contrato.
a) Tiempo de Experiencia de la Empresa: Se evaluará, tomando en
consideración la cantidad acumulada de tiempo que la empresa se ha
mantenido ejecutando contratos similares al objeto de la presente licitación,
durante los últimos 10 años.
102
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
b) Experiencia en Montos Acumulados de la Empresa: Se evaluará tomando
en consideración el monto acumulado en pesos RD$, en las ejecuciones de
proyectos similares al objeto de la licitación.
c) Experiencia en la Ejecución de Trabajos iguales o similares: Se tomará en
consideración la cantidad de proyectos iguales o similares ejecutados por los
Oferentes/Proponentes.
2) Personal Clave Propuesto: En este criterio se constatará la Competencia del Personal
Clave Propuesto en trabajos iguales o similares al objeto de esta licitación, así como
también la cantidad de Personal de Plantilla ofertado.
2.1) Personal de Dirección del Proyecto (Gerente, Director e Ingenieros
Residentes)
a) Tiempo de Experiencia: El Oferente/Proponente deberá presentar una
Relación de los Trabajos donde se haya desempeñado el Personal Clave
Propuesto.
b) Nivel Académico: Deberá incluirse los DIPLOMAS y CERTIFICADOS
que acrediten el nivel académico que ostente el personal clave propuesto.
c) Organización: El cronograma de asignación del personal deberá ser
coherente con las intervenciones del equipo profesional indicado en su
propuesta.
2.2) Personal de Plantilla
Este criterio será refrendado con el formulario (SNCC.F.037), en el cual el
Oferente/Proponente deberá especificar la cantidad de Personal de Plantilla de
cada área que requerirá para garantizar la correcta ejecución de los trabajos
objeto de esta licitación, y también deberá justificar por qué requiere esas
cantidades.
3) Organigrama de la Empresa para la Ejecución del Proyecto: Todos los
Oferentes/Proponentes deberán presentar en su oferta la Estructura Organizativa que
utilizarán para llevar a cabo los servicios contratados, definiendo de forma explícita la
jerarquía de cada Personal, identificando también los puestos que vayan a ocupar.
La evaluación se hará sobre la base de dar el mayor puntaje al Oferente/Proponente cuyo
Organigrama sea el más cercano al elaborado por la Oficina para el Reordenamiento del
Transporte.
4) Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución:
a) El Oferente/Proponente deberá presentar un Plan de Trabajo en el cual
especifique la forma en que se desarrollarán los trabajos, indicando todo el
proceso a realizar paso por paso.
103
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
b) El Oferente/Proponente deberá incluir en su propuesta un Cronograma de
Ejecución detallando todas las actividades que serán realizadas, con la finalidad
de representar, por medio de una Gráfica de Gantt, los tiempos que requerirán
las actividades e indicar cuáles de éstas se podrán realizar de manera consecutiva,
las cuales deberán ser compatibles y coherentes con la Descripción del Plan de
Trabajo presentado.
5) Facilidades y Equipos: El Proponente/Oferente deberá presentar un listado de los
equipos con que cuenta para la ejecución de estos trabajos, debiendo anexar a este un
listado de los DOCUMENTOS QUE CERTIFIQUEN la pertenencia de los mismos.
NOTAS
a) En caso de que las Facilidades y Equipos requeridos para la ejecución de los
trabajos objeto de esta licitación no sean Propiedad del Oferente/Proponente, este
último deberá anexar una Carta de Compromiso que certifique que la Empresa que
emita dicha carta tiene a su disposición los Equipos considerados para el
arrendamiento.
b) En el caso de que, debido a la naturaleza de los Equipos, éstos deban ser
fabricados, el Oferente/Proponente deberá anexar una Carta de Compromiso que
certifique que la Empresa encargada de la Fabricación de dichos Equipos, posee
las herramientas necesarias para la creación de los mismos.
c) El Oferente/Proponente deberá detallar la forma en que dichos equipos serán
utilizados en la ejecución objeto del presente proceso; así como también deberá
anexar los manuales que contengan las Especificaciones Técnicas de cada Equipo
propuesto para la Ejecución de los trabajos objeto de este proceso.
6) Plan de Contingencias y/o Mitigación de Desastres: El Oferente/Proponente deberá
presentar un Plan de Contingencias o Mitigación de desastres donde detalle las acciones
preventivas y de mitigación que contemplen todos los posibles escenarios de accidentes,
ya sean de carácter naturales y/o provocados por el hombre.
3.5 Criterios de Calificación
Para la evaluación de las ofertas y la selección del adjudicatario se considerará la calidad de la
Oferta Técnica y el costo de la Oferta Económica.
La puntuación máxima asignada a la Oferta Técnica es de [70] puntos y para la Económica de
[30] puntos. El puntaje mínimo aceptable para la Oferta Técnica es de [70] puntos de un total de
[100] puntos.
Los Proponentes que obtuviesen un puntaje inferior al señalado como mínimo, serán
automáticamente descalificados.
104
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Para la evaluación de las Ofertas Técnicas se tomarán en cuenta, entre otras consideraciones, el
Plan de trabajo, la metodología, la experiencia, los antecedentes del equipo de trabajo, las
facilidades y equipos disponible etc., en función de la naturaleza de la licitación de que se trate.
La evaluación de los Oferentes/Proponentes se hará mediante el análisis de los factores
enumerados en los artículos No. 3.4 de estos documentos, según el puntaje máximo indicado a
continuación en el siguiente cuadro:
EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE/OFERENTE.
Con los datos suministrados por los Oferentes/Proponentes en los Formularios anexos, previa
verificación de dichas informaciones, se procederá a evaluar los tres factores señalados de
acuerdo con el siguiente puntaje.
Tiempo de Experiencia de la empresa.
Experiencia Acumulada de la empresa en la Ejecución de Proyectos
Similares
No.
FACTORES
PUNTUACIÓN
MÁXIMA
ASIGNADA
1 Capacidad y Experiencia de la Empresa 25
2 Personal Propuesto 20
3 Organigrama de la Empresa para la Ejecución del
Proyecto 10
4 Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución 20
5 Facilidades y Equipos 20
6 Plan de Contingencias y/o Mitigación de
Desastres 05
TOTAL 100
Cantidad acumulada de tiempo ejecutando
contratos similares al objeto de este proceso Puntaje
Más de 10 años acumulados 10
De 8 a 10 años acumulados 08
De 6 a 8 años acumulados 06
De 4 a 6 años acumulados 04
4 años o menos acumulados 02
Monto Acumulado en RD$ en Trabajos
Similares durante los últimos 5 años Puntaje
Más de 1,000,000,001 acumulados 10
De 800,000,001 a 1,000,000,000 acumulados 08
De 600,000,001 a 800,000,000 acumulados 06
105
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Experiencia en la Ejecución de Proyectos iguales o similares
EVALUACIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO.
Está puntuación será asignada de manera individual a cada uno de los integrantes del personal
técnico-profesional clave propuesto, promediando estos resultados para asignar la puntuación
obtenida en conjunto.
Personal de Dirección del Proyecto
Experiencia
Nivel Académico
Tiempo en ejercicio
De 400,000.001 a 600,000,000 acumulados 04
De 200,000,001 a 400,000,000.00 acumulados 02
Menos de 200 millones 0
Cantidad de Proyectos Puntaje
Más de 5 Proyectos 05
De 3 a 5 Proyectos 03
Menos de 3 Proyectos 02
Cantidad de Proyectos en los que ha
participado iguales o similares Puntaje
Más de 10 05
De 5 a 10 03
Menos de 5 02
Nivel Académico Alcanzado por el Personal
Clave Propuesto Puntaje
Maestría o Post-Grado 05
Ingeniería 03
Técnico 02
106
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Personal de Plantilla
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
EVALUACIÓN DE PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.
Plan de Trabajo:
Cronograma de Ejecución:
EVALUACIÓN DE LAS FACILIDADES Y EQUIPOS DISPONIBLES
Con las informaciones suministradas por los Oferentes/Proponentes, y después de haberla
confirmado, se asignará la puntuación alcanzada por cada uno de los participantes, atendiendo a
los siguientes criterios:
Tiempo ejerciendo la
profesión u oficio para
Director y Gerente del
Proyecto
Tiempo ejerciendo la
profesión u oficio para
Ingenieros Residentes
Puntaje
Más de 20 años Más de 10 años 05
De 10 a 20 años De 5 a 10 años 03
Menos de 10 años Menos de 5 años 01
Criterios Puntaje
Cantidad Superior requerida para ejecutar los
trabajos. 05
Cantidad suficiente para ejecutar los trabajos. 03
Cantidad mínima para ejecutar los trabajos. 02
Cantidad insuficiente para ejecutar los trabajos. 0
Criterios Puntaje
Igual o Similar al Elaborado por la OPRET. 10
Considerablemente bueno para ejecutar los trabajos. 07
Estructura aceptable para ejecutar los trabajos. 04
Estructura Deficiente para ejecutar los trabajos. 01
Criterios Puntaje
Excelente 15
Bueno 10
Regular 05
Deficiente 01
Criterios Puntaje
Óptimo 05
Adecuado 04
Oportuno 03
Deficiente 01
107
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
PLAN DE CONTINGENCIA Y/O MITIGACIÓN DE DESASTRES.
3.6 Apertura del “Sobre B”, Contentivo de Propuesta Económica
El Comité de Compras y Contrataciones, dará inicio al Acto de Apertura y lectura de las Ofertas
Económicas, “Sobre B”, conforme a la hora y lugar indicados en el Cronograma de la Licitación
(Numeral 2.5).
Sólo se abrirán las Ofertas Económicas de los Oferentes/Proponentes que hayan resultado
habilitados en la primera etapa del proceso. A los demás les serán devueltas las respectivas
propuestas sin abrir. De igual modo, sólo se dará lectura a los renglones que hayan resultado
CONFORME en el proceso de evaluación de las Ofertas Técnicas.
A la hora fijada en el Cronograma de la Licitación (Numeral 2.5), el Consultor Jurídico de la
institución, en su calidad de Asesor Legal del Comité de Compras y Contrataciones, hará entrega
formal al Notario actuante, en presencia de los Oferentes, de las Propuestas Económicas,
“Sobre B”, que se mantenían bajo su custodia, para dar inicio al procedimiento de apertura y
lectura de las mismas.
En acto público y en presencia de todos los interesados, el Notario actuante procederá a la
apertura y lectura de las Ofertas Económicas, certificando su contenido, rubricando y sellando
cada página contenida en el “Sobre B”.
Las observaciones referentes a la Oferta que se esté leyendo deberán realizarse en ese mismo
instante, levantando la mano para tomar la palabra. El o los Notarios actuantes procederán hacer
constar todas las incidencias que se vayan presentando durante la lectura.
Finalizada la lectura de las Ofertas, el o los Notarios actuantes procederán a invitar a los
Representantes Legales o Agentes Autorizados de los Oferentes/Proponentes a hacer conocer sus
observaciones; en caso de conformidad, se procederá a la clausura del acto.
No se permitirá a ninguno de los presentes exteriorizar opiniones de tipo personal o calificativos
peyorativos en contra de cualquiera de las casas participantes.
Criterios Puntaje
Cantidad Superior requerida para ejecutar los
trabajos. 20
Cantidad suficiente para ejecutar los trabajos. 10
Cantidad mínima para ejecutar los trabajos. 05
Cantidad insuficiente para ejecutar los trabajos. 0
Criterios Puntaje
Excelente 05
Bueno 03
Regular 02
Deficiente 0
108
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
El Oferente/Proponente o su representante que durante el proceso de la Licitación tome la
palabra sin ser autorizado o exteriorice opiniones despectivas sobre algún producto o compañía,
será sancionado con el retiro de su presencia del salón, con la finalidad de mantener el orden.
En caso de discrepancia entre la Oferta presentada en el formulario correspondiente,
debidamente decepcionado por el Notario Público actuante y la lectura de la misma, prevalecerá
el documento escrito.
El o los Notarios Públicos actuantes elaborarán el acta notarial correspondiente, incluyendo las
observaciones realizadas al desarrollo del acto de apertura de los mismos, si las hubiera, por
parte de los Representantes Legales o Agentes Autorizados de los Oferentes/Proponentes. El acta
notarial deberá estar acompañada de una fotocopia de todas las Ofertas presentadas. Dichas actas
notariales estarán disponibles para los Representantes Legales o Agentes Autorizados de los
Oferentes/Proponentes, quienes para obtenerlas deberán hacer llegar su solicitud a través de la
Oficina de Acceso a la Información (OAI).
3.7 Confidencialidad del Proceso
Las informaciones relativas al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las Ofertas y las
recomendaciones para la Adjudicación del Contrato no podrán ser reveladas a los Licitantes ni a
otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el
nombre del Adjudicatario. Todo intento de un Oferente para influir en el procesamiento de las
Ofertas o decisión de la Adjudicación por parte del Contratante podrá dar lugar al rechazo de la
Oferta de ese Oferente.
3.8 Plazo de Mantenimiento de Oferta
Los Oferentes/Proponentes deberán mantener las Ofertas por el término de 120 días hábiles
contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifiesta en forma fehaciente su
voluntad de no renovar la Oferta con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al
vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por el mismo plazo
original o el que fije la Entidad Contratante y así sucesivamente.
La Entidad Contratante, excepcionalmente podrá solicitar a los Oferentes/Proponentes una
prórroga, antes del vencimiento del período de validez de sus Ofertas, con indicación del plazo.
Los Oferentes/Proponentes podrán rechazar dicha solicitud, considerándose por tanto que han
retirado sus Ofertas, por lo cual la Entidad Contratante procederá a efectuar la devolución de la
Garantía de Seriedad de Oferta ya constituida. Aquellos que la consientan no podrán modificar
sus Ofertas y deberán ampliar el plazo de la Garantía de Seriedad de Oferta oportunamente
constituida.
3.9 Evaluación Oferta Económica
Una vez finalizada la evaluación de las Ofertas Técnicas se procederá a evaluar exclusivamente
las respectivas Ofertas Económicas “Sobre B” de los Oferentes que hayan superado un mínimo
de setenta (70) puntos en la evaluación de las Propuestas Técnicas.
109
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Una vez finalizada la evaluación de las Ofertas Técnicas se procederá a evaluar exclusivamente
las respectivas Ofertas Económicas “Sobre B” de los Oferentes que hayan superado un mínimo
de setenta (70) puntos en la evaluación de las Propuestas Técnicas.
3.9.1 Evaluación de la Oferta Económica más Conveniente
La evaluación de la Propuesta Económica consistirá en asignar 100 Puntos, establecido a la
Oferta Económica de menor monto. Al resto de propuestas se le asignará puntaje según la
siguiente fórmula:
Pi = Om x PMPE
Oi
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la Propuesta Económica
Oi = Propuesta Económica
Om = Propuesta Económica más baja
PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica.
El puntaje de la Propuesta Económica se calculará tomando en consideración el puntaje máximo
para la Propuesta Económica de 100 puntos.
NOTA: En caso de que haya resultado habilitada solamente una Oferta Económica en la
primera fase del proceso (Oferta Técnica), ésta será evaluada comparándola con el
Presupuesto Base desarrollado por la Dirección Técnica de la Oficina para el
Reordenamiento del Transporte.
3.9.2 Evaluación Combinada: Oferta Técnica y Oferta Económica
El Criterio de evaluación para las Ofertas Combinadas es el siguiente:
Oferta Técnica--------------- [___70___] puntos (C1) X 100
Oferta Económica----------- [___30___] puntos (C2) X100
Una vez calificadas las propuestas mediante la Evaluación Técnica y Económica se procederá a
determinar el puntaje de las mismas.
Tanto la evaluación Técnica como la evaluación Económica se califican sobre cien (100) puntos.
El puntaje total de la Propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de
la aplicación de la siguiente fórmula:
PTPi = c1PTi + c2PEi
Donde:
PTPi = Puntaje Total del Oferente
110
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
PTi = Puntaje por evaluación Técnica del Oferente
PEi = Puntaje por evaluación económica del Oferente
c1 =Coeficiente de ponderación y/o reducción para la evaluación técnica
c2 =Coeficiente de ponderación para la evaluación económica
Los coeficientes de ponderación deberán cumplir con las condiciones siguientes:
1. La suma de ambos coeficientes deberá ser igual a la unidad (1.00).
2. El valor absoluto entre la diferencia de ambos coeficientes no deberá ser mayor de 0.5
3. Los valores que se aplicarán para los coeficientes de ponderación son:
C1 = [_____]
C2 = [_____]
Posteriormente, luego de aplicar la fórmula precedente, se procederá a la Adjudicación del
Oferente que haya presentado la Propuesta que obtenga el mayor puntaje.
Sección IV
Adjudicación
4.1 Criterios de Adjudicación
El Comité de Compras y Contrataciones evaluará las Ofertas dando cumplimiento a los
principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad
contractual, y comunicará por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto,
se tendrán en cuenta los factores económicos y técnicos más favorables.
La Adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con los
requisitos exigidos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales,
teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del Oferente/Proponente y las demás
condiciones que se establecen en el presente Pliego de Condiciones Específicas.
Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación, si
habiendo cumplido con lo exigido en el Pliego de Condiciones Específicas, se le considera
conveniente a los intereses de la Institución.
4.2 Empate entre Oferentes
En caso de empate entre dos o más Oferentes/Proponentes, se procederá de acuerdo al siguiente
procedimiento:
El Comité de Compras y Contrataciones procederá por una elección al azar, en presencia de
Notario Público y de los interesados, utilizando para tales fines el procedimiento de sorteo.
111
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
4.3 Declaratoria de Desierto
El Comité de Compras y Contrataciones podrá declarar desierto el procedimiento, total o
parcialmente, en los siguientes casos:
Por no haberse presentado Ofertas.
Por haberse rechazado, descalificado, o porque son inconvenientes para los intereses
nacionales o institucionales todas las Ofertas o la única presentada.
Por violación sustancial del procedimiento de Licitación.
En la Declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podrá reabrirlo dando un plazo para la
presentación de Propuestas de hasta un cincuenta por ciento (50%) del plazo del proceso
fallido.
4.4 Acuerdo de Adjudicación
El Comité de Compras y Contrataciones luego de proceso de verificación y validación del
informe de recomendación de Adjudicación, conoce las incidencias y si procede, aprueban el
mismo y emiten el acta contentiva de la Resolución de Adjudicación.
Ordena a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones la Notificación de la Adjudicación y
sus anexos a todos los Oferentes participantes, conforme al procedimiento y plazo establecido en
el Cronograma de Actividades del Pliego de Condiciones Específicas.
Concluido el proceso de evaluación, el Comité de Compras y Contrataciones dictará la
Resolución Definitiva de Adjudicación y ordena a la Unidad Operativa de Compras y
Contrataciones la Notificación de la Adjudicación y sus anexos a todos los Oferentes
participantes, conforme al procedimiento y plazo establecido en el Cronograma de Actividades
del Pliego de Condiciones.
4.5 Adjudicaciones Posteriores
En caso de incumplimiento del Oferente Adjudicatario, la Entidad Contratante procederá a
solicitar, mediante “Carta de Solicitud de Disponibilidad”, al siguiente Oferente/Proponente que
certifique si está en capacidad de suplir los renglones que le fueren indicados, en un plazo no
mayor cinco (5) días. Dicho Oferente/Proponente contará con un plazo de Cuarenta y Ocho
(48) horas para responder la referida solicitud. En caso de respuesta afirmativa, El
Oferente/Proponente deberá presentar la Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato, conforme se
establece en los DDL.
112
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
PARTE 2
CONTRATO
Sección V
Disposiciones Sobre los Contratos
5.1 Condiciones Generales del Contrato
5.1.1 Validez del Contrato
El Contrato será válido cuando se realice conforme al ordenamiento jurídico y cuando el acto
definitivo de Adjudicación y la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
sean cumplidos.
5.1.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
La garantía se presentara en una Póliza de Seguro o Garantía Bancaria.
5.1.3 Perfeccionamiento del Contrato
Para su perfeccionamiento deberán seguirse los procedimientos de contrataciones vigentes,
cumpliendo con todas y cada una de sus disposiciones y el mismo deberá ajustarse al modelo que
se adjunte al presente Pliego de Condiciones Específicas, conforme al modelo estándar el
Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas.
El Contrato se perfeccionará con la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor o
por la suscripción del Contrato a intervenir.
5.1.4 Plazo para la Suscripción del Contrato
Los Contratos deberán celebrarse en el plazo que se indique en el presente Pliego de Condiciones
Específicas; no obstante a ello, deberán suscribirse en un plazo no mayor de veinte (20) días
hábiles, contados a partir de la fecha de Notificación de la Adjudicación.
5.1.5 Ampliación o Reducción de la Contratación
La Entidad Contratante podrá modificar, disminuir o aumentar hasta un veinticinco por Ciento
(25%) el monto del Contrato original de la Obra, siempre y cuando se mantenga el objeto,
cuando se presenten circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el
proceso de Contratación, y esa sea la única forma de satisfacer plenamente el interés público.
5.1.6 Finalización del Contrato
El Contrato finalizará por vencimiento de su plazo, de su última prórroga, si es el caso, o por la
concurrencia de alguna de las siguientes causas de resolución:
Incumplimiento del Proveedor
113
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Incursión sobrevenida del Proveedor en alguna de las causas de prohibición de
contratar con la Administración Pública que establezcan las normas vigentes, en
especial el Artículo 14 de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas
de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
5.1.7 Subcontratos
El Proveedor podrá subcontratar la ejecución de algunas de las tareas comprendidas en este
Pliego de Condiciones Específicas, con la previa autorización de la Entidad Contratante. El
Oferente, en su propuesta, debe indicar las tareas que subcontrataría y las empresas que
ejecutarían cada una de ellas; en el entendido, que El Proveedor será el único responsable de
todos los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos de los
Subcontratista, de sus agentes, empleados o trabajadores.
5.2 Condiciones Específicas del Contrato
5.2.1 Vigencia del Contrato
La vigencia del Contrato estará determinada por el Cronograma de Ejecución presentado por la
Empresa ganadora del proceso y aprobado por la Dirección Técnica de la Oficina para el
Reordenamiento del Transporte, el cual formará parte integral y vinculante del mismo.
Sección VI
Incumplimiento del Contrato
6.1 Se considerará Incumplimiento del Contrato
La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento
de Contrato.
Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Entidad
Contratante como Órgano de Ejecución del Contrato, notificará la Adjudicación al Oferente
Adjudicatario que hubiera obtenido la siguiente posición en el proceso de Adjudicación. El
nuevo Oferente Adjudicatario depositará la Garantía y firmará el Contrato de acuerdo al plazo
que le será otorgado por la Entidad Contratante, mediante comunicación formal.
6.2 Efectos del Incumplimiento
El incumplimiento del Contrato por parte del Adjudicatario determinará su finalización y
supondrá para el mismo la ejecución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento del Contrato,
procediéndose a contratar al Adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar.
6.3 Tipos de Incumplimientos
A los efectos de este Pliego de Condiciones Específicas, los incumplimientos se clasifican en
leves, graves y gravísimos, conforme se indica a continuación:
114
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
a) Incumplimientos leves
Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del presente
Pliego de Condiciones, que no impidan la Ejecución de la Obra.
b) Incumplimientos graves
Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del presente
Pliego de Condiciones, que afecten la Ejecución de la Obra.
c) Incumplimientos gravísimos
Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del presente
Pliego de Condiciones, que impidan la Ejecución de la Obra.
En caso de acumulación de infracciones, estas se consideraran de la siguiente manera:
Cada ocho (8) infracciones leves, se entenderá configurada una grave.
Cada cuatro (4) infracciones graves, una gravísima.
6.4 Sanciones
La ocurrencia de los incumplimientos detallados hace pasible al Contratista de la aplicación de
las siguientes sanciones:
En caso de infracciones gravísima la Entidad Contratante podrá rescindir el contrato, sin
perjuicio de las demás acciones que la Ley pone a su alcance en reparación del perjuicio
causado.
El cálculo de los días de retraso se hará tomando en consideración los tiempos de ejecución
establecidos en el numeral 2.9 del presente documento y siempre que la causa del retraso sea
imputable al Contratista.
La mora en la ejecución de las obligaciones se constituye por el simple vencimiento de los plazos
previstos en el Cronograma de Ejecución de la Obra.
PARTE 3
DE LAS OBRAS
Sección VII Ejecución y Recepción de la Obra
7.1 Inicio de la Construcción
Una vez formalizado el correspondiente Contrato entre la Entidad Contratante y El Contratista,
este último iniciará la ejecución de los trabajos conforme al Plazo de Ejecución y Plan de
Trabajo presentados en su Propuesta Técnica.
115
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
7.2 Recepción Provisional
Al concluir la construcción de la Obra, conforme a las prescripciones técnicas y calidades
exigidas en este Pliego de Condiciones Específicas, El Contratista hará entrega de la misma al
personal designado por la Entidad Contratante como responsable de la supervisión.
Se levantará el Acta de Recepción Provisional, formalizada por el técnico de la Entidad
Contratante o persona en la que éste delegue, quien acreditará que la obra está en condiciones de
ser recibida en forma provisional.
De existir anomalías, se darán instrucciones precisas al Contratista para que subsane los defectos
y proceda, en un plazo no superior a quince (15) días hábiles, a la corrección de los errores
detectados.
7.3 Recepción Definitiva
Una vez corregidas por El Contratista las fallas notificadas por la Entidad Contratante, se
procederá a realizar una nueva evaluación de la Obra y solamente cuando la evaluación realizada
resultare conforme, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas requeridas, se procederá a la
Recepción Definitiva de la Obra.
Para que la Obra sea recibida por la Entidad Contratante de manera definitiva, deberá cumplir
con todos y cada uno de los requerimientos exigidos en las Especificaciones Técnicas.
Si la supervisión no presenta nuevas objeciones y considera que la Obra ha sido ejecutada
conforme a todos los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, se levantará el Acta de
Recepción Definitiva, formalizada por el técnico de la Entidad Contratante o persona en la que
éste delegue, quien acreditará que la Obra está en condiciones de ser recibida en forma
definitiva.
La Obra podrá recibirse parcial o totalmente, conforme con lo establecido en el Contrato; pero la
recepción parcial también podrá hacerse cuando se considere conveniente por la Máxima
Autoridad de la Entidad Contratante. La recepción total o parcial tendrá carácter provisorio hasta
tanto se haya cumplido el plazo de garantía que se hubiese fijado.
7.4 Garantía de Vicios Ocultos
Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá presentar una garantía en una Fianza
Bancaria de las Obras ejecutadas por él a satisfacción de la Entidad Contratante.
116
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
Sección VIII
Obligaciones de las Partes
8.1 Obligaciones de la Entidad Contratante
a) Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones serán tramitados y obtenidos
por cuenta de la Entidad Contratante.
b) La asignación de la correspondiente Supervisión Técnica.
c) Los pagos al Contratista en un plazo no mayor de quince (15) días, contados a partir
de que la cubicación sea certificada por El Supervisor.
8.2 Obligaciones del Contratista
8.2.1 Normas Técnicas
El Contratista será responsable de la correcta interpretación de los Planos para la realización de
la Obra y responderá por los errores de interpretación en que incurra durante la ejecución y
conservación de la misma, hasta la Recepción Definitiva.
Cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto o en los Planos, deberá comunicarlo
de inmediato al funcionario competente y abstenerse de realizar los trabajos que pudiesen estar
afectados por esas deficiencias, salvo que el funcionario competente, le ordene la ejecución de
tales trabajos. En este último caso, el Contratista quedará exento de responsabilidad, salvo
cuando los vicios advertidos puedan llegar a comprometer la estabilidad de la Obra y provocar su
ruina total o parcial. La falta de notificación a la administración o la ejecución de los trabajos
sin orden escrita de ésta, hará responsable al Contratista. De igual manera que con las
deficiencias técnicas del proyecto, procederá el Contratista con respecto a los vicios del suelo, a
los de los materiales provistos por la Entidad Contratante y a las deficiencias de los sistemas o
procedimientos constructivos exigidos por los Pliegos u ordenados por aquella.
Los procedimientos y métodos de construcción, para llevar a cabo la ejecución de la Obra, son
responsabilidad del Contratista.
La ejecución de la construcción, lo mismo que el suministro de Bienes y Equipos por parte del
Contratista, deberán cumplir los requisitos de las Normas y Especificaciones Generales para la
Construcción de Obra Civil de la Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, MOPC.
Los materiales y demás elementos provenientes de demoliciones cuyo destino no hubiese sido
previsto por el Contrato quedarán de propiedad de la Entidad Contratante.
El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión
o el uso indebido de materiales, sistemas de construcción o implementos utilizados.
El Contratista no podrá recusar a quien la Entidad Contratante haya designado para la dirección,
inspección, control o tasación de la Obra; pero si tuviese observaciones o quejas justificadas, las
expondrán, para que la Entidad Contratante las resuelva, sin que esto sea motivo para que se
suspendan los trabajos.
117
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
El contratista será responsable por la ruina total o parcial de la Obra, si ésta procede de vicios de
construcción o de vicios del suelo, si el Contratista debió realizar estos estudios, o de mala
calidad de los materiales, siempre y cuando estos materiales hayan sido provistos por este, en el
caso de que la ruina se produzca dentro de los cinco (5) años de recibida la Obra en forma
definitiva. El plazo de prescripción de la acción será de un (1) año a contar desde el momento en
que la ruina total o parcial fue detectada por la entidad Contratante. No es admisible la dispensa
contractual de responsabilidad por ruina total o parcial.
El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que empleo en la Obra y no podrá
deducirle suma alguna que no responda al cumplimiento de leyes o de resoluciones del Estado
Dominicano y dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo y a las
que en adelante se impusieran. Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones podrá
considerarse negligencia grave a los efectos de la rescisión del contrato por culpa del Contratista
y en todos los casos impedirá el trámite y el pago de las cubicaciones.
8.2.2 Seguridad
El Contratista deberá garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la
Zona de Obras y mantener éstas y las Obras mismas (mientras no hayan sido aceptadas u
ocupadas por la Entidad Contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las
personas.
Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminación, protección, cierre,
señales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o exigidos por El Director
de Obra, por cualquier otra autoridad debidamente constituida y por la reglamentación vigente,
para la protección de las Obras y para la seguridad y comodidad del público en general.
Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente sobre la base del estudio
previo de impacto ambiental realizado por la Entidad Contratante, tanto dentro como fuera de la
Zona de Obras, evitando con ello todo perjuicio o daño a las personas o bienes públicos
resultantes de la contaminación, tales como el ruido, el manejo de residuos peligrosos u otros
inconvenientes producidos por los métodos utilizados para la realización de la Obra.
La instalación de las plantas y equipos necesarios para la ejecución de la Obra, deberá ceñirse a
las disposiciones vigentes.
El Contratista solventará a su costa y será de su absoluta responsabilidad, las reclamaciones que
en su caso resulten por utilización de zonas para la disposición de desechos sin el cumplimiento
de normas de protección del medio ambiente o por fuera del plan de manejo ambiental.
Durante la ejecución de la obra, el Contratista tendrá la obligación de seguir procedimientos
adecuados de construcción, protección y seguridad Industrial contra cualquier daño o deterioro
que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados, inclusive en aquellas obras que durante la
construcción permanezcan prestando servicio público.
118
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
8.2.3 Vías de Acceso y Obras Provisionales
Durante su permanencia en la Obra serán de su cargo la construcción, mejoramiento y
conservación de las Obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del
Proyecto, tales como: vías provisionales, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás
edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles y
lubricantes; las Obras necesarias para la protección del medio ambiente y de propiedades y
bienes de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los
mismos, y en general toda Obra provisional relacionada con los trabajos.
Igualmente, deberá considerar que son por cuenta del Contratista, las acometidas y distribución
temporal de los servicios de energía, agua y teléfono, en los sitios que se requieran y los
elementos necesarios de protección y seguridad, tanto para su personal como para sus
instalaciones, debidamente autorizados por la Autoridad Competente, la cual deberá autorizar la
instalación provisional de los medidores y controles necesarios para la utilización y consumo de
estos servicios públicos, debiendo presentar a la terminación de la obra los recibos de pago
correspondientes debidamente cancelados.
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en
las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros Contratistas.
Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos de Salud relativos
a la salud ocupacional y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan, en las zonas de sus campamentos de trabajo, condiciones, insalubres, así como dotar
a su personal de los medios para protegerse en los casos en que su trabajo presente condiciones
peligrosas para la seguridad y salud como establecen los reglamentos y normas de riesgos
laborales.
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la
Adjudicación del Contrato deberá retirar todas las Obras provisionales a la terminación de los
trabajos y dejar las zonas en estado razonable de limpieza y de orden. Así mismo, será
responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las Obras
provisionales y permanentes.
8.2.4 Responsabilidad de Seguros
El Contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la Entidad Contratante
frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de
cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del
presente Contrato por El Contratista y su respectivo personal.
El Contratista contratará todos los seguros obligatorios previstos por la reglamentación vigente,
para la ejecución de este tipo de trabajo. La Entidad Contratante se reserva el derecho de objetar
aquellas pólizas de seguros que no cumplan con sus requerimientos o que entienda de una
cobertura insuficiente. A tales efectos los adjudicatarios deberán realizar los ajustes
correspondientes.
119
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
8.2.5 Seguro contra daños a terceros
Durante la ejecución de la Obra, así como durante el plazo de garantía, El Contratista suscribirá
un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que
puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos.
La póliza de seguros debe especificar que el personal de la Entidad Contratante, el Director de
Obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la Zona de Obras, se considerarán
como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.
8.2.6 Seguro contra accidentes de trabajo
El Contratista suscribirá todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos
por la reglamentación vigente. El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Contratante frente
a todos los recursos que el personal de El Contratista pudiera ejercer en este sentido.
Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deberán permanecer vigentes durante
toda la vigencia del Contrato
Todas estas pólizas contendrán una disposición que subordina su cancelación a un aviso previo a
la compañía de seguros por la Entidad Contratante.
En caso de que algún reclamo o demanda se dirigiera contra la Entidad Contratante, la
Adjudicataria queda obligada a comparecer como tercero y asumir la responsabilidad solidaria.
En caso de que la acción prosperara, el Contratista deberá restituir el monto de la condena,
incluidos los gastos, costas y honorarios, y todo otro gasto que surja por tal motivo, pudiendo
hacerse efectivo de sus bienes a deducírsele al efectuarse el pago de las cubicaciones pendientes
de pago y/o del depósito en garantía, el que deberá ser repuesto dentro de los cinco (5) días.
8.2.7 Protección de la Mano de Obra y Condiciones de Trabajo
El Contratista deberá, salvo disposición contraria en el Contrato, encargarse de la contratación
de todo el personal y de toda la mano de obra necesaria para la ejecución del Contrato; así como
de su remuneración, alimentación, alojamiento y transporte, atendiéndose estrictamente a la
reglamentación vigente y respetando, en particular la reglamentación laboral (sobre todo en lo
que respecta a los horarios de trabajo y días de descanso), a la reglamentación social y al
conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad.
Para todos los efectos legales el Contratista actuará como empleador y el personal a su cargo será
directamente subordinado de éste, por lo que debe asumir todos los pagos por concepto de
salarios, auxilio de transporte, prestaciones laborales, aportes fiscales, seguridad social, seguros
de vida, todo de conformidad con la norma laboral vigente y ejercerá en consecuencia la
representación legal ante cualquier reclamación que se derive de la ejecución del Contrato, que
con ocasión de esta Licitación se suscriba.
Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos referentes a la
mano de Obra, El Contratista deberá comunicar al Director de Obra, a petición de éste, la lista
120
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
actualizada del personal contratado para la ejecución de los trabajos y sus respectivas
calificaciones.
La Entidad Contratante, previa consulta con el Director de Obra, podrá exigir a El Contratista el
despido de cualquier empleado que evidencie incompetencia o sea culpable de negligencia,
imprudencias repetidas, falta de probidad o, en general, cuya actuación sea contraria a la buena
ejecución de la Obra.
El Contratista será el único responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o
defectos de construcción cometidos por su personal en la ejecución de las obras.
8.2.8 Seguridad Industrial
Será responsabilidad del Contratista el diseño e implementación del Programa de Higiene y
Seguridad Industrial que aplicará durante la ejecución del Contrato, de acuerdo con la legislación
vigente de Seguridad Social.
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo
o servicio y de los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. Deberá
modificar el programa completo de servicio de seguridad de acuerdo con las recomendaciones
del Supervisor, quien podrá, además, ordenar cualquier otra medida adicional que considere
necesaria.
El Contratista deberá responsabilizar a una persona de su organización aprobada por el
Supervisor para velar por el cumplimiento de dichas medidas.
El Contratista mensualmente deberá suministrar informes de todos los accidentes de trabajo que
hayan ocurrido en la Obra, las causas de los mismos y las medidas correctivas para evitar que se
repitan. Los servicios y medidas anteriores no tendrán pago por separado y su costo deberá estar
cubierto por ítems de presupuesto. El Contratista será responsable de todos los accidentes que
puedan sufrir su personal, visitantes autorizados o transeúntes, como resultado de su negligencia
o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las
indemnizaciones serán cubiertas por cuenta del Contratista. El Supervisor podrá ordenar en
cualquier momento que se suspenda la construcción de un sector de la Obra o las Obras en
general, si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistemático de los requisitos
generales de seguridad, o de las instrucciones, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación
alguna o a la ampliación de los plazos de construcción.
8.2.9 Contabilidad del Contratista
El Contratista deberá llevar su contabilidad en forma precisa que revela clara y fehacientemente
las operaciones de sus negocios, según lo establecido por la legislación vigente que rige en la
materia.
A tal fin la Entidad Contratante queda facultado para tomar vista de los libros contables, en
cualquier momento, con el solo requisito de la previa comunicación.
121
REPUBLICA DOMINICANA
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)
RNC: 4-30-02742-1
8.2.10 Orden de Presencia
En caso de que se generen conflictos, al momento de la Construcción, entre los documentos del
Pliego de Condiciones, la Propuesta presentada por el Oferente y la Ejecución de la Obra,
deberán ser sometidas a la Dirección Técnica de la Oficina para el Reordenamiento del
Transporte las posibles variaciones, para obtener su aprobación en estos casos especiales antes de
proceder con la construcción.
Sección IX
Formularios
9.1 Formularios Tipo
El Oferente/Proponente deberá presentar sus Ofertas de conformidad con los Formularios
determinados en el presente Pliego de Condiciones Específicas, los cuales se anexan como parte
integral del mismo.
9.2 Anexos
1. Presentación de Oferta (SNCC.F.034).
2. Información Sobre el Oferente (SNCC.F.042).
3. Formulario Declaración de Integridad, Admisibilidad y Compromiso Medioambiental y
Social.
4. Modelo de carta de designación o sustitución de Agentes Autorizados (SNCC.D.051).
5. Modelo de carta de aceptación de designación como Agentes Autorizados (SNCC.D.052).
6. Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044).
7. Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud)
(SNCC.D.049). 8. Personal de Plantilla del Oferente (SNCC.F.037).
9. Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045).
10. Equipos del Oferente (SNCC.F.036).
11. Formulario de Autorización del Fabricante (SNCC.F.047)
12. Formulario de Oferta Económica (SNCC.F.033).
13. Declaración Jurada del solicitante en la que manifieste que no se encuentra dentro de las
prohibiciones establecidas en el Artículo 14 de la Ley 340-06 y donde manifieste si tiene o
no juicio con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, de las
Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras, y de las Instituciones Públicas
de la Seguridad Social, o si está sometida a un proceso de quiebra.
14. Presupuesto Modelo.
15. Planos.