PLIEGO DEFINITIVO DE CONDICIONES SELECCIÓN …contratacion.sena.edu.co/_file/procesos/282_12.pdfcontrato y/o en los costos derivados de éstos. 3. Verifique, antes que nada, que no

PLIEGO DEFINITIVO DE CONDICIONES, CONVOCATORIA No. RB-CM-036 de 2012

1

PLIEGO DEFINITIVO DE CONDICIONES

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA CONVOCATORIA PÚBLICA

No. RB-CM-036-2012

CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS EDIFICACIONES DE LA SALA EMPRENDETE DEL CENTRO MINERO DEL SENA REGIONAL BOYACÁ

Sogamoso, Octubre de 2012


2

RECOMENDACIONES INICIALES

1. Este documento constituye un borrador del pliego de condiciones y sus publicación en el SECOP, no compromete al SENA a mantener el contenido de los mismos, ni a dar apertura al proceso,

2. Se recomienda a los aspirantes que deseen participar en este proceso de selección abreviada, leer detenidamente el presente pliego, cumplir con las exigencias previstas y tener en cuenta las circunstancias que tengan incidencia de cualquier manera en la oferta, en el cumplimiento del contrato y/o en los costos derivados de éstos.

3. Verifique, antes que nada, que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar, (art. 8 ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 y artículo 3.8.4.3 del Decreto 0734 y demás normas).

4. Antes de entregar la oferta, verifique que se haya incluido la totalidad de los documentos exigidos.

5. Proceda a reunir toda la información y documentación exigida y verifique la vigencia de aquella que la requiera.

6. Siga las instrucciones que se imparten en este pliego de condiciones 7. Revise la garantía de seriedad de su ofrecimiento y verifique que:

a) Sea otorgada a favor del SENA; b) Como tomador, figure su razón social completa c) El valor asegurado corresponda al fijado en este documento; d) El Objeto y el número de la misma, coincida con el de la propuesta que presenta. e) Esté suscrita por el TOMADOR- AFIANZADO.

8. Identifique su propuesta, tanto en el original como en las copias en la forma indicada en este documento. 9. Tenga presente la fecha y hora prevista para el cierre del presente proceso, EN NINGÚN CASO SE RECIBIRÁN PROPUESTAS FUERA DEL TIEMPO PREVISTO. 10. Toda consulta deberá formularse por escrito; no se atenderán consultas personales ni telefónicas. Ningún convenio verbal con personal del SENA, antes o después de la firma del contrato, podrá afectar o modificar los términos y obligaciones aquí estipuladas. 11. Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, autorizan a la entidad para verificar toda la información que en ella suministren. 12. Cuando se presente falta de veracidad e inexactitud en la información suministrada por el proponente o en la de uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal, corroborada por el SENA, la entidad podrá rechazar la propuesta y/o dar aviso a las autoridades competentes. 13. Toda comunicación enviada por los proponentes deberá ser dirigida a la oficina de contratación del Centro Minero Boyacá SENA, ubicado en el kilometro 7 Vereda Morca Sector Bata de Sogamoso-Boyacá o al correo: [email protected] 14. La presentación de la propuesta, por parte del proponente, constituye evidencia de que se estudiaron completamente las especificaciones, formatos y demás documentos; que recibió las aclaraciones necesarias a las inquietudes o dudas previamente consultadas y que ha aceptado que este pliego de condiciones es completo y adecuados para identificar el alcance del servicio requerido

mailto:[email protected]


3

por el SENA y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato que se celebrará. 15. Asegúrese de no estar reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. 16. Verifique previamente al cierre del presente proceso ante el SENA, que se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales y en el contrato de aprendizaje y aportes Patronales al Fondo de la Industria de la Construcción FIC, así como en el pago de multas por cualquier concepto (Ministerio de Protección Social); el SENA se reserva el derecho de verificar la información suministrada y solicitar las aclaraciones que considere pertinentes. 17. El uso del logo de la entidad es privativo de la misma, por lo tanto le sugerimos abstenerse de presentar ofertas con papel que lo contenga. 18. EL SENA se reserva el derecho de verificar la información suministrada. 19. Este pliego de condiciones puede consultarse en la página web: www.contratos.gov.co y/o Portal Único de contratación. 20. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LAS MIPYMES La presente convocatoria se limitará exclusivamente a Mipymes (micro y pequeña empresa), siempre y cuando se verifiquen los siguientes requisitos:

Se hayan recibido mínimo tres (03) manifestaciones de interés solicitando limitar la convocatoria exclusiva a Mipymes.

Se haya acreditado mínimo un año de existencia por parte de la Mipymes que manifestó interés.

La manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes debe presentarse a mas tardar el día hábil anterior a la fecha prevista para la apertura del presente proceso de selección, acreditando la condición de Mipymes a través de la presentación de una certificación expedida por el contador público o revisor fiscal, según sea el caso, en la que señale tal condición y su tamaño empresarial (micro o pequeña empresa), además deberá presentar el certificado expedido por la cámara de comercio o por la autoridad que sea competente para acreditar su antigüedad.

ESPACIO EN BLANCO


4

ÍNDICE

CAPÍTULO 1 INFORMACIÓN GENERAL CAPÍTULO 2 PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA CAPÍTULO 3

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

CAPÍTULO 4 FACTORES DE ESCOGENCIA Y CALIFICACION CAPITULO 5 ESPECIFICACIONES CAPITULO 6 CONTRATACION CAPITULO 7 DEL CONTRATO, CONDICIONES GENERALES CAPITULO 8 FORMATOS Y ANEXOS


5

CAPÍTULO INFORMACIÓN GENERAL

1.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN Y SISTEMA DE CONTRATACIÓN

2 De conformidad con el Articulo 2 Numeral 2 Literal b de la Ley 1150 de 2007, Titulo III, Capitulo II, Sección II del Decreto 734 de 2012, se celebrara según la modalidad, Selección Abreviada de menor Cuantía

1.2. CONTRATANTE

El SENA, legalmente representado por el Subdirector del Centro Minero del SENA Regional Boyacá, nombrado mediante Resolución 0926 de 10 de Mayo de 2012 y en ejercicio de las facultades para contratar conferidas en la Resolución 2039 del 14 de septiembre de 2004, quien en adelante se denominará el SENA.

1.3 TIPO DE CONTRATO

Contrato de Obra pública a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste.

1.4 OBJETO A CONTRATAR

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, está interesado en CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS EDIFICACIONES DE LA SALA EMPRENDETE DEL CENTRO MINERO DEL SENA REGIONAL BOYACÁ.

El proponente deberá adjuntar el análisis de precios unitarios

1.5 CRONOGRAMA DEL PROCESO

Ver Cronograma del Proceso (Anexo No.1).

1.6 DESCRIPCIÓN GENERAL Y ALCANCE FÍSICO DEL PROYECTO

El Centro Minero SENA Regional Boyacá, debe contar con una planta física para la sala emprendete con el fin de garantizar un espacio ideal y pertinente que demandan las acciones propias de la cultura del emprendimiento; logrando con ello una armonía entre la prestación del servicio ofrecido y el ambiente en el cual se desarrollará estas actividades que están orientadas a promover la cultura emprendedora en la comunidad. Con el propósito de promover la cultura emprendedora, la creación, el fortalecimiento y la formalización empresarial, en todos los niveles y regiones del país, es necesario este espacio ya que es una herramienta no sólo física, sino que también es un espacio de conocimiento concentrado que con las asesorías es de gran funcionalidad para los emprendedores y para la ciudadanía en general.

En virtud de lo anterior se hace necesario Contratar la construcción y adecuación de las edificaciones de la Sala Emprendete del Centro Minero del SENA Regional Boyacá, necesidad que se encuentra prevista en el Plan de Compras de la entidad.


6

El Centro Minero no cuenta con materiales ni funcionarios capacitados para atender este requerimiento, por lo que es necesario contratar el respectivo suministro del servicio precitado así:

CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SALA EMPRENDETE

No DESCRIPCION UND CAN A COSTOS DIRECTOS

1 PRELIMINARES 1,01 Desmonte de Teja Eternit m2 236,00 1,02 Desmonte Estructura Metálica Cerchas y Correas ml 155,00 1,03 Desmonte Cielo rasos Falsos m2 14,00 1,04 Escarificada de vigas de carga E 7 cm m3 40,00 1,05 Demolición columnas de 30X 30 m3 4,00 1,06 Demolición de muro en ladrillo culata m2 29,00 1,07 Desmonte Instalación Eléctrica gl 1,00

2 ESTRUCTURA EN CONCRETO ARMADO

2,01 Columnas Concreto 3000 psi 30X30 m3 2,80 2,02 Concreto de 3000 PSI recuperación vigas existe. m3 3,60 2,03 Vigas Aéreas 30X30 Concreto 3000 PSI m3 5,50 2,04 Suministro, figurada y amarre de Acero A 37 Kg 480,00 2,05 Suministro, figurada y amarre de Acero PDR 60 Kg 850,00

2,06

Entrepiso en Metaldeck , Vigas Metalica Perfil Cerrado PHR C-355X110X3.5 (3mm) en cajón Lamina Colaborante 2* Calibre 18 m2 145,00

2,07 Instalación perfil metálico PHR C-355X110X3.5 (3mm) en cajón ml 42,00

2,08 Instalación perfil metálico PHR C-160X20X2 (2mm) en cajón ml 11,00

2,09 Refuerzo Malla Electrosoldada M-159 Q-4 m2 145,00 3 ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA

3,01 Instalación de Cerchas existentes ml 155,00 4 CUBIERTA Y CIELO RASOS

4,01 Suministro e Instalación de Teja Eternit m2 236,00 4,02 Suministro e Instalación de Caballete A.C ml 20,00

4,03 Suministro e Instalación Cielorraso 1 Piso Dry-Wall m2 125,00


5 MAMPOSTERIA


7

5,01 Muro Ladrillo rejilla m2 38,00 5,02 Muro en Dry-Wall 0.08 Completo m2 18,00

6 PAÑETES

6,01 Pañete impermeabilizado 1:3 con sika 1 o similar m2 40,00 6,02 Filos y Dilataciones ml 80,00

7 CARPINTERIA METALICA

7,01 Ventana en Lamina Cold Rolled Calibre 18 (incluye vidrio transparente 5 mm) m2 93,00

8 INSTALACION ELECTRICA

8,01 Salida PVC completa Lámparas Un 20,00 8,02 Salida PVC completa Tomas Un 24,00 8,03 Salida PVC completa Interruptores Un 15,00 8,04 Salida PVC completa Teléfono Un 1,00 8,05 Tablero parcial 12 circuitos Un 2,00 8,06 Tubería PVC conduit 3/4" ml 20,00 8,07 Tubería conduit 1" ml 10,00 8,08 Tubería PVC conduit 11/2" ml 15,00

8,09 Línea a Tierra tablero general (varilla cooper well) Un 1,00

8,10 Lámpara 2x48" bajo placa lateral lámina "industrial" Un 20,00

8,11 Lámpara 2x96" bajo placa lateral lamina "industrial" Un 10,00

8,12 Aparatos Eléctricos Un 20,00 9 PISO BASES Y ACABADOS

9,01 Alistado pendientado e Impermeabilizado E=0.04 m Mortero 1:3 m2 135,00

9,02 Porcelanato de 0.60x0.60 ref. mall gris new m2 135,00 9,03 Guarda Escoba Porcelanato ref. mall gris new ml 59,00

10 PINTURA

10,01 Estuco muros m2 40,00

10,02 Vinilo (Tipo 1) sobre pañete tres manos en muros m2 73,00 10,03 Limpieza Ladrillo al Vista m2 40,00 10,04 Protección Ladrillo a la Vista m2 40,00

11 DIVISIONES MODULARES

11,01 Puerta en Vidrio transparente templado E=8 mm (1 Hoja) m2 4,00


8


11,03 División en vidrio transparente templado E=8 mm m2 14,00

12 OBRAS EXTERNAS 12,01 Excavación manual y retiro m3 9,50 12,02 Solado de limpieza para zapatas m3 0,10 12,03 Concreto de 3000 PSI para zapatas y columnas m3 1,25 12,04 Suministro, figurada y amarre de Acero A 37 Kg 58,00 12,05 Suministro, figurada y amarre de Acero PDR 60 Kg 20,00 12,06 Relleno y compactación de material de afirmado m3 9,30

12,07

Entrepiso en Metaldeck , Vigas Metálica Perfil PHR - C 355 X 110 X 3,5 (3 mm) En cajón Lamina Colaborante 2* Calibre 18; Viguetas Metálicas Perfil PHR - C 160 X 20 x 2 (2 mm) en cajón, Lamina Colaborante 2* Calibre 18. Para Puente de acceso m2 20,18

12,08 Suministro e Instalación de Barandas (de acuerdo diseño tipo SENA) m2 16,00

13 ADECUACION PRIMER PISO

13,01 Demolición de piso E=0.10 m m2 71,00 13,02 Demolición de enchape existente en baños m2 241,00 13,03 Demolición de muros en ladrillo E=0.15 m m2 2,60 13,04 Desmonte de marcos y puertas m2 1,85 13,05 Retiro de aparatos sanitarios existentes Un 6,00

13,06

Alistado de muros para enchape en zona de baños m2 30,00

13,07 Mesones en concreto A=0.60 m 2500 PSI Incluye refuerzo m2 1,70

13,08 Nivelación de piso en mortero 1:6 E=0.05m m2 71,00 13,09 Enchape en cerámica 25X25 para pisos baños m2 38,50 13,10 Enchape en cerámica 15X25 para pared m2 157,00 13,11 Piso cerámica de 30X30 Alfa o similar m2 30,00 13,12 Divisiones para baño en aluminio y acrílico m2 3,88

13,13 Suministro e instalación lavamanos sobreponer acuacer color C/GRIF. Un 7,00

13,14 Suministro e instalación sanitario Acuacer Blanco completo Un 6,00

13,15 Suministro e instalación orinal mediano completo grif. Tradicional cromo Un 1,00

13,16 Mantenimiento de puertas existentes Un 8,00 13,17 Cambio de hoja triplex en puerta Un 4,00


9

13,18 Vinilo sobre pañete dos manos bajo placa M² 146,00 13,19 Adecuación cuarto de aseo y Cocina gl 1,00 13,20 Adecuación Hidráulica general Primer piso gl 1,00 13,21 Retiro de sobrantes Vj 3,00

14 TOTAL COSTO DIRECTO

B VALOR TOTAL COSTO DIRECTO C COSTOS INDIRECTOS 1 Administración 9%

20,00 2 Imprevistos 3% 3 Utilidades 8% 4 IVA 16% Sobre Utilidad D VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS

E COSTOS DIRECTOS+COSTOS INDIRECTOS

F VALOR TOTAL DE LAS OBRAS SIN 4X1000 G 4X100 GL 1,00 H METROS CUADRADOS UND 145,00 I VALOR TOTAL DE LAS OBRAS J VALOR METRO CUADRADO

NOTA: Las obras contratadas serán ejecutadas para el levantamiento de un segundo Nivel sobre una estructura ya construida a la cual requiere que se realicen mejoras. Las dudas que se llegaren a suscitar serán absueltas en la visita de obra, programada de acuerdo al cronograma anexo.

1.7 PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo máximo de ejecución será de Veinte (20) días calendario y/o a la entrega total de las obras contratadas, el plazo contará a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Para el cumplimiento del plazo establecido, el proponente favorecido deberá prever y garantizar los recursos necesarios.

1.8 PRESUPUESTO DISPONIBLE Y FINANCIACIÓN

Para dar cumplimiento al objeto del presente proceso de selección abreviada, se tendrá como presupuesto oficial el valor de CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($172.768.872), Incluido el IVA, no incluye 4x1000, amparados por el Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 11812 de 16 de Julio de 2012. Los proponentes deben tener en cuenta que el valor de la oferta no puede ser superior al valor del presupuesto disponible por Grupo, so pena de no ser HABILITADA.


10

La(s) propuesta(s) que sobrepase(n) el presupuesto disponible descrito en el ítem 1.8, será(n) objeto de RECHAZO.

1.9 FORMA DE ADJUDICACION:

Los proponentes deben presentar su oferta en forma total, La entidad adjudicará el presente proceso de manera total.

EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, adjudicará en el plazo señalado en el Cronograma del proceso el contrato para desarrollar el objeto de este proceso. El acto administrativo mediante el cual se adjudique el contrato producto del presente proceso de Selección Abreviada será publicado en la página del Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP, con el fin de que a los demás proponentes les sea comunicada la decisión de la Entidad.

1.10 RÉGIMEN LEGAL DEL PRESENTE PROCESO

El marco legal del presente proceso de selección abreviada de menor cuantía y del contrato que se derive de su adjudicación, está conformado por la Constitución Política, las leyes de la República de Colombia y en especial por las siguientes disposiciones:

a) Ley 80 de 1993. b) Ley 1150 de 2007. c) Decreto 734 de 2012 d) Disposiciones de los Códigos Civil y de Comercio que le sean aplicables. e) Estatuto Tributario. f) El proyecto de pliego de condiciones de la presente Convocatoria Pública. g) Manual para la contratación administrativa del SENA, adoptado mediante Resolución 00661

de 29 de marzo de 2012. h) Disposiciones legales y administrativas aplicadas a los materiales de construcción y

soldadura. i) Las demás normas vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley colombiana que

se presumen conocidas por todos los proponentes. Las normas vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley Colombiana se presumen conocidas por todos los proponentes. En caso de presentarse contradicciones entre el Pliego de Condiciones y la Ley primará lo establecido en la Ley. 1.11. TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA 1.11.1. COMPROMISO ANTICORRUPCION En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones de los términos de la presente selección abreviada de menor cuantía y del contrato que forma parte de la misma, el proponente obrará con la transparencia y moralidad que la Constitución Política y las leyes consagran. En caso de que el SENA, advierta hechos constitutivos de corrupción de parte de un proponente durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, podrá rechazar la respectiva propuesta.


11

Si los hechos constitutivos de corrupción tuvieren lugar durante la ejecución del contrato, tales circunstancias podrán dar lugar a la declaratoria de caducidad, de conformidad con las reglas previstas para el efecto en la ley y en el respectivo contrato. En lo no regulado particularmente por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007y sus decretos reglamentarios, se aplican las normas civiles y comerciales de la República de Colombia, las reglas previstas en este pliego de condiciones y documentos que sobre la materia se expidan en desarrollo del proceso de selección.

1.12. PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción a los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al número telefónico: (1) 565 8671; la línea transparente del programa, a los números telefónicos: 9800 – 913 040 o (1) 286 48 10; correo electrónico al sitio de denuncias del programa, en la página Web: www.anticorrupcion.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8ª Nº 7–27 Bogotá D.C. También puede reportar el hecho en la página Web: www.sena.edu.co.

En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones del presente pliego definitivo Condiciones y del contrato que forma parte del mismo, el proponente obrará con la transparencia y la moralidad que la Constitución Política y las leyes consagran. Si el SENA comprobare hechos constitutivos de corrupción por parte de un proponente durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, podrá rechazar la respectiva oferta. Si los hechos constitutivos de corrupción tuvieren lugar dentro del plazo de ejecución del contrato, tales circunstancias podrán dar lugar a la declaratoria de caducidad, de conformidad con las reglas previstas para el efecto en la Ley y en el respectivo contrato.

1.13. TRANSPARENCIA

El SENA garantiza a los proponente y a la ciudadanía, que la escogencia del contratista se efectúa con arreglo a las modalidades de selección previstas en el artículo 2 de la ley 1150 de 2007, Ley 80 de 1993, Ley 19 de 2012, decreto 1474 del 2011 con observancia de los principios que rigen en las actuaciones contractuales de las entidades estatales.

Para el efecto, en el presente proceso contractual los interesados tienen garantizado su derecho a conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan y adopten, para lo cual se han establecido etapas que permiten el conocimiento de dichas actuaciones y otorgan la posibilidad de expresar observaciones. Con ello se establece control adicional sobre el proceso contractual y constituye evidente previsión de moralidad administrativa. Todas las actuaciones del SENA dentro de este proceso contractual son públicas y los expedientes que las contengan estarán abiertos al público. El SENA expedirá las copias del pliego definitivo y de sus adendas que cualquier persona le solicite, a costa del interesado, si no desea acceder a ellos mediante su consulta e impresión de la página WEB www.contratos.gov.co.

http://www.contratos.gov.co/


12

En cumplimiento del principio de transparencia, el presente pliego de definitivo contiene los requisitos y objetivos necesarios para participar en el proceso de selección y la mejor información técnica disponible en los archivos de la Entidad para el desarrollo del proyecto; así mismo, se encuentran definidas reglas objetivas, justas, claras y completas que permiten la confección de ofrecimientos de la misma índole; también se encuentran definidas con precisión las condiciones de costo y calidad de los servicios necesarios para la ejecución del contrato, todo lo cual tiene relación con el equilibrio económico contractual y con las garantías que deben otorgarse. No existen condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de responsabilidad, derivadas del erróneo suministro de datos, informes o documentos; las reglas consagradas no inducen a error a los proponentes y contratistas y no los llevan a formular ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de esta entidad. El SENA garantiza que no actuará con desviación o abuso de poder, y que ejercerá sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley.

1.14. CONVOCATORIA A VEEDURÍAS CIUDADANAS

Se invita a las veedurías ciudadanas, establecidas de conformidad con la Ley para que desarrollen su actividad durante la etapa precontractual, contractual y postcontractual en el presente proceso de selección de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2 del Decreto 0734 de 2012.

1.15. FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres que se entregarán cerrados, marcados como original y copia y deberán contener los documentos y los medios magnéticos que la integran de acuerdo con lo indicado en este pliego de condiciones definitivo. Los documentos se presentarán legajados, completamente foliados (incluso las hojas en blanco o de presentación), escritos en idioma castellano y a máquina y/o computadora legajadas y foliadas, tanto el original como las copias y deben referirse y sujetarse a cada uno de los puntos contenidos en este pliego de condiciones definitivo. La información y documentos deben ser relacionados en el mismo orden en que aparecen en este documento. Todos los documentos exigidos se incluirán en el original y en la copia de la propuesta. Todas las páginas de la propuesta que tengan modificaciones o enmiendas, deberán ser validadas con la firma al pie de las mismas de quien suscribe la carta de presentación, de lo contrario se tendrán por no escritas. La carta de presentación de la propuesta (Formato No.1) debe llevar la firma autógrafa del representante legal o del apoderado debidamente constituido o del representante del Consorcio o Unión Temporal, cuando de estos se trate. Cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal debe presentar, según sea el caso, los documentos solicitados a los oferentes individuales, sin perjuicio del documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal. El proponente debe diligenciar los anexos del presente proceso de selección. Las propuestas deben ser presentadas en físico dentro del plazo fijado en el cronograma del presente proceso en la oficina de contratación de la Centro Minero Boyacá SENA, ubicado en la carrera 12 55 A 51, que es la única dependencia que canalizará cualquier tipo de comunicación entre los


13

proponentes y EL SENA. No se aceptarán propuestas presentadas en lugar distinto al aquí señalado. No se aceptan propuestas enviadas por correo, o cualquier otro medio telemático, ni las que sean presentadas con posterioridad a de la fecha y hora de cierre establecidas en el cronograma del proceso de selección para este fin. Si se presentare alguna diferencia entre el original de la propuesta y las copias, prevalecerá el TEXTO DEL ORIGINAL. Igualmente, si se presentan diferencias entre lo impreso y el medio magnético, prevalecerá el documento original impreso. La oferta debe redactarse en idioma español, salvo los términos técnicos que se utilicen en idioma distinto. No deben figurar tachones, borrones o enmendaduras que hagan dudar sobre el contenido de la propuesta. Cualquier enmendadura que contenga la oferta, deberá ser aclarada y validada por el oferente en la misma propuesta antes del cierre del proceso de selección. Si los informes, catálogos o documentos presentados por el proponente son publicaciones técnicas que normalmente no se editan en español, podrán ser presentados en inglés. El SENA sólo acepta la presentación de una oferta por cada proponente. En el caso que una misma persona presente más de una oferta, ya sea a título individual o como miembro de Consorcio o Unión Temporal, solo será evaluada la oferta que se haya presentado en primer lugar dentro del término fijado en el presente pliego, de acuerdo con el listado de recepción de propuestas que realiza la Oficina de Contratación. El proponente deberá presentar la oferta económica de manera impresa y en un CD en formato Excel. En caso de existir inconsistencia entre la información contenida entre la oferta económica física y el medio magnético, se tendrá por válida la primera. Si se presenta alguna discrepancia entre las cantidades expresadas en letras y números, prevalecerán las cantidades expresadas en letras.

ESPACIO EN BLANCO


14

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

2.1. AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1 del Decreto 734 de 2012, se publicará aviso de Convocatoria Pública para la presente SELECCIÓN ABREVIADA, en las páginas www.contratos.gov.co y www.sena.edu.co, según Cronograma del Proceso. Como principio que rige este proceso, se convoca a las personas naturales o jurídicas individualmente o en consorcio o unión temporal, que su objeto social les permita desarrollar el objeto del contrato, para participar en el presente proceso. Se publica en el SECOP la convocatoria con los requisitos legales. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA publicará el proyecto de Pliego a partir de la fecha señalada en el Cronograma del Proceso en las páginas www.contratos.gov.co, www.sena.edu.co y se podrán consultar en medio físico en la oficina de contratación del Centro Minero Boyacá SENA, ubicado en el Kilometro 7 Vereda Morca Sector Bata de Sogamoso, Boyacá (Colombia) con el propósito de suministrar a los proponentes, a las veedurías ciudadanas y al público en general la información sobre la presente contratación y de recibir las observaciones que se presenten en relación con dicho documento.

2.2. CONSULTA DE PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA publicará el proyecto de Pliego de Condiciones a partir de la fecha señalada en el Cronograma del Proceso en las páginas www.contratos.gov.co y www.sena.edu.co y podrá ser consultado directamente en ubicada en la Oficina de Compras de la Regional Boyacá, única dependencia que canalizará cualquier tipo de comunicación entre los proponentes y el SENA - ubicada en la oficina de contratación del Centro Minero Boyacá SENA, ubicado en el Kilometro 7 Vereda Morca Sector Bata de Sogamoso, Boyacá (Colombia), con el propósito de suministrar a los proponentes, a las veedurías ciudadanas y al público en general la información sobre la presente contratación y de recibir las observaciones que se presenten en relación con dicho documento.

2.3. OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

Los interesados en la presente SELECCIÓN ABREVIADA, podrán presentar observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones según cronograma del proceso, para lo cual se observarán las reglas establecidas en el numeral correspondiente del presente pliego de condiciones. El SENA dará respuesta oficial a las mismas por escrito, en las páginas www.contratos.gov.co y www.sena.edu.co,

según lo señalado en el artículo 2.2.6 del Decreto 734 de 2012. 2.4. APERTURA DEL PROCESO

Conforme al artículo 2.2.2 del Decreto 734 de 2012, mediante acto administrativo, el SENA ordenará la apertura del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA, en la fecha señalada en el Cronograma del Proceso (Anexo No.1) el cual podrá ser revocado de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 2 del Artículo 2.2.2 del Decreto 734 de 2012.


15

2.5. VISITA DE OBRA

La visita al sitio de las obras se hará en la fecha y hora señalada en el Anexo No. 1 (Cronograma del proceso), Los posibles participantes deberán asistir, toda vez que en esta se debatirán los aspectos técnicos de la ejecución del proyecto, así como se operará la inspección físicamente las obras a ejecutar. Para la Dirección Regional del SENA en Boyacá es muy importante que los ponentes inspeccionen y examinen el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos, así como sus alrededores, lo anterior, en consideración a que los posibles oferentes deben estar plenamente informados acerca de la forma y características de los sitios, de las cantidades de obras, y naturaleza de los trabajos a ejecutar y de los materiales necesarios para su ejecución, de las vías de acceso al sitio y en general sobre todas las condiciones de seguridad, al igual que todas las circunstancias que puedan afectar o influir en la elaboración de la oferta. El sitio de reunión será la oficina de contratación de la Dirección Regional del SENA en Boyacá, ubicada en la carrera 12 55 A 51, Boyacá (Colombia), a la hora establecida en el cronograma – ANEXO 1-. La visita estará coordinada por los funcionarios delegados para tal efecto, el hecho de que los proponentes no se familiaricen con los detalles y las condiciones de la obra objeto de la presente Selección Abreviada, no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones, por lo tanto dentro de la propuesta se debe incluir todos los costos en que incurrirá para la adecuada ejecución del contrato en el sitio y condiciones requeridos por el SENA. La Dirección Regional del SENA en Boyacá expedirá a los proponentes que asistan una constancia por escrito de la respectiva visita. No se entregaran certificados de la visita, a los oferentes que lleguen después de la hora fijada o no asistan a este reconocimiento o no cumplan con los requisitos para su asistencia. La persona que asista a la visita deberá presentar los siguientes documentos: 2.5.1 Personas jurídicas: Copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, expedido dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de la realización de la audiencia. A la audiencia deben asistir los representantes legales de las personas jurídicas, quienes deberán además ostentar el título de Ingeniero Civil o Arquitecto, quienes deben aportar fotocopia de su cédula y del certificado de vigencia de su matrícula profesional expedida por el órgano competente (COPNIA) o su equivalente. 2.5.2 Personas naturales: Fotocopia de la cédula de ciudadanía y del certificado original de vigencia de su matrícula profesional que lo acredite como Ingeniero Civil o Arquitecto, expedida por el órgano competente COPNIA o su equivalente. En el evento de que el representante legal de la persona jurídica interesada en participar, no ostente la profesión de Ingeniero Civil o Arquitecto, éste deberá acudir a la visita acompañado de un Profesional de la ingeniería que cumpla con los requisitos exigidos en el presente numeral, para tales efectos.


16

2.6. CORRESPONDENCIA Para la correspondencia de la presente SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA se establece la siguiente dirección física: Oficina de contratación del Centro Minero Boyacá SENA, ubicado en el Kilometro 7 Vereda Morca Sector Bata de Sogamoso, Boyacá (Colombia), o la siguiente dirección electrónica: [email protected]. Toda comunicación o solicitud referente al presente proceso deberá formularse por escrito y si se realiza en documento físico deberá radicarse en la oficina de contratación del Centro Minero Boyacá SENA, ubicado en el Kilometro 7 Vereda Morca Sector Bata de Sogamoso, Boyacá (Colombia), que es la única dependencia que canalizará cualquier tipo de comunicación entre los proponentes y EL SENA.

2.7. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS

De acuerdo con lo establecido en el numeral 3º del Artículo 3.2.2.1 del Decreto 00734 de 2012, la manifestación de interés en participar es REQUISITO HABILITANTE para la presentación de la respectiva oferta.

En todos los casos y sin excepción alguna, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la apertura del proceso y hasta las 4:00 P.M del último día, los interesados en participar en este proceso de selección deberán manifestarlo mediante comunicación escrita dirigida a la oficina de contratación del Minero Boyacá SENA, ubicado en el Kilometro 7 Vereda Morca Sector Bata de Sogamoso, Boyacá (Colombia). La manifestación de interés deberá estar debidamente radicada en la oficina de contratación del Centro Minero Boyacá SENA, ubicado en el Kilometro 7 Vereda Morca Sector Bata de Sogamoso, Boyacá (Colombia). Las manifestaciones de interés deben venir suscritas por el representante legal y contener como mínimo la siguiente información:

Identificación del proceso de selección al cual manifiestan interés en participar

Nombre del interesado

Número del documento de identidad, NIT

Dirección

Teléfono

Fax

Ciudad

Dirección de correo electrónico Igualmente, de acuerdo con el numeral 4º Ibídem artículo, en caso que el número de posibles oferentes sea superior a diez (10) por grupo, se realizará un sorteo consolidación de oferentes, para escoger entre ellos diez (10) oferentes que podrán presentar oferta en el proceso de selección. El procedimiento de sorteo por balotas, seguirá las siguientes reglas:

Al inicio de la audiencia del sorteo, se leerán los interesados sorteables.



17

En un recipiente se introducirá cada una las balotas que corresponda al número de cada interesado que participa del sorteo.

Luego, se sustraerán DIEZ (10) balotas, una por una, y estas serán las que conformarán la LISTA DEFINITIVA DE OFERENTES.

A este sorteo podrán asistir todos aquellos que se consideren con interés en el presente proceso y será conducido por el funcionario asignado por la Entidad.

En caso de realizarse el sorteo de consolidación de oferentes, el plazo señalado en el pliego de condiciones definitivo para la presentación de ofertas comenzará a contarse a partir del día de la realización del sorteo.

2.8. CONFORMACION DE LA LISTA DE OFERENTES: En caso que el número de posibles oferentes sea superior a diez (10), la Entidad podrá dar paso al sorteo de consolidación de oferentes para escoger entre ellos un número no inferior a éste que podrá presentar oferta en el proceso de selección. De optar por ello, la Entidad comunicará el día y la hora en que se efectuará la audiencia de sorteo para la conformación de la lista de oferentes. La información se dará por el medio de comunicación que para los efectos haya indicado el interesado en presentar oferta al momento de expresar su intención de participar en el proceso. Para efectos de participación en el sorteo, será indispensable que el interesado exprese, en la audiencia de sorteo, si su participación será a título individual o como integrante de una unión temporal o consorcio; para el caso de estas 2 figuras asociativas deberá indicarse cada uno de los miembros que las integrarán. Ya que no será válida la participación simultánea en el sorteo de personas que manifestaron interés de forma individual y que a su vez hagan parte de un consorcio o unión temporal. Cuando deba realizarse audiencia de sorteo, el término de presentación de la oferta correrá a partir del día de la realización del mismo.

2.9. OBSERVACIONES ACLARACIONES O MODIFICACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Los interesados en el presente proceso de selección abreviada, podrán presentar observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones según cronograma del proceso, para lo cual se observarán las reglas establecidas en el presente numeral, El SENA dará respuesta oficial a las mismas por escrito, en las páginas www.contratos.gov.co y www.sena.edu.co, podrán presentarlas por escrito al correo señalado en este pliego.

Las observaciones al proyecto de pliegos y a los pliegos de condiciones definitivos se recibirán hasta el 2° día hábil anterior a la publicación del pliego definitivo o de la fecha de cierre respectivamente, y para que sean consideradas dentro del proceso, deben dirigirse a la oficina de contratación del Centro Minero Boyacá SENA, ubicado en el Kilometro 7 Vereda Morca Sector Bata de Sogamoso, Boyacá (Colombia) o enviarse a través del correo electrónico [email protected] En cualquiera de las dos modalidades la solicitud deberá contener:

Identificación del proceso de selección sobre el cual tratan las observaciones o aclaraciones.


http://www.sena.edu.co/



18

Nombre del solicitante.

Número del documento de identidad.

Dirección.

Teléfono.

Fax.

Ciudad

Email Si hay lugar a modificación o aclaración al Pliego de Condiciones definitivo, ésta se hará mediante ADENDA hasta el día señalado en el cronograma del proceso, la cual será publicada en la página Web www.contratos.gov.co. Las Adendas serán de obligatorio cumplimiento para la preparación de las propuestas, por lo que le corresponde a todos los interesados en el presente proceso informarse de todas las modificaciones y hacer seguimiento al proceso consultando los medios electrónicos mencionados. Las consultas y respuestas no suspenderán el plazo para la presentación de las ofertas y se publicarán en la página del SECOP www.contratos.gov.co. En ningún caso habrá aclaraciones, ni comunicaciones verbales con los proponentes que puedan afectar los términos y condiciones de este pliego y sus adendas. Las consultas y respuestas no suspenderán el plazo para la presentación de las ofertas. En ningún caso habrá aclaraciones, ni comunicaciones verbales con los proponentes que puedan afectar los términos y condiciones de este pliego y sus adendas. NOTA: Corresponde a todos los interesados en el presente proceso informarse de todas las modificaciones y hacer seguimiento al proceso consultando los medios electrónicos mencionados.

2.10. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

De conformidad con el artículo 2.2.8 del Decreto 734 de 2012, la entidad podrá solicitar a los proponentes en cualquier momento y hasta antes de la adjudicación, que se subsane cualquier requisito que no afecte la asignación de puntaje. Para ello se podrán solicitar las aclaraciones que se consideren pertinentes, las cuales deberán ser resueltas por el proponente en los plazos indicados por el SENA, so pena de RECHAZO de la propuesta.

2.11. INTEGRALIDAD Y COMPLEMENTO DEL PLIEGO

Los documentos complementarios del pliego de condiciones, entre otros, y el marco legal del presente proceso de selección abreviada de menor cuantía y de los contratos que se deriven de su adjudicación, está conformado por la Constitución Política, las leyes de la República de Colombia y en especial por las siguientes disposiciones:

a) El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y las normas que lo reglamenten, modifiquen, o sustituyan.

b) Disposiciones de los Códigos Civil, de Comercio y Sustantivo del Trabajo.


19

c) El pliego de condiciones definitivo, las aclaraciones al pliego de condiciones definitivo, respuestas a observaciones, Adendas, formatos y anexos.

d) El certificado de disponibilidad presupuestal.

e) Los estudios previos.

f) Ley 0019 de 2012.

g) Las demás normas concordantes con la materia, que rijan o lleguen a regir los aspectos de la presente SELECCIÓN ABREVIADA.

Las normas vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley Colombiana se presumen conocidas por todos los proponentes. En caso de presentarse contradicciones entre el Pliego de Condiciones definitivo y la Ley primará lo establecido en la Ley.

2.12. PRELACIÓN DE DOCUMENTOS

En caso de presentarse contradicciones, ambigüedades o diferencias entre los documentos que el SENA suministra a los proponentes, en la etapa pre-contractual, prevalecerá lo expresado en el presente pliego de condiciones definitivo, incluyendo sus adendas, sobre los demás documentos. Prevalecerán el pliego de condiciones definitivo, adendas y aclaraciones que se publiquen en las páginas www.contratos.gov.co.

2.13. PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

2.12.1 Costos de preparación de la propuesta Serán de cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su propuesta, el SENA, en ningún caso, será responsable de los mismos.

2.12.2. Idioma La propuesta se presentará en idioma castellano, que será también el idioma para el contrato, para la totalidad de la documentación referida en este y para la correspondencia pertinente. Los documentos expedidos en el exterior en idioma diferente al castellano, deben estar acompañados de traducción simple. 2.12.3. Moneda La oferta económica debe presentarse en moneda nacional de curso legal. 2.12.4. Vigencia La propuesta debe estar vigente por un plazo no menor de sesenta (60) días calendario, a partir de la fecha de cierre del proceso de selección, requisito que se entiende cubierto con la vigencia de la

garantía de seriedad de la oferta.

2.14. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS


20

2.13.1 Plazo y lugar para la presentación de propuestas El cierre del proceso de selección, entendido como el plazo límite para la entrega de las propuestas es el señalado en el Anexo 1 del presente pliego. Después de la fecha y hora establecidas para el cierre del presente proceso, no se recibirán propuestas, ni se aceptarán cambios del contenido de las mismas, ni solicitudes de retiro de las propuestas entregadas. Las propuestas enviadas por correo local, nacional o internacional se recibirán y entrarán a participar en el proceso, siempre y cuando, sean entregadas antes de la fecha y hora de cierre del proceso de selección abreviada, en las instalaciones de la Oficina de Compras del Centro Minero del SENA Regional Boyacá. Es de responsabilidad del proponente y de la empresa de correo la entrega oportuna. Las propuestas recibidas por fuera del término de cierre, no se aceptarán y serán devueltas sin abrir. En la fecha y hora señaladas, en acto público, se declarará cerrado el proceso de selección abreviada. Las propuestas deben ser entregadas en la siguiente dirección:

Oficina de contratación del Centro Minero Boyacá SENA,

Ubicado en el Kilometro 7 Vereda Morca Sector Bata de Sogamoso, Boyacá (Colombia),

Sogamoso-Boyacá. La entrega deberá hacerse previa inscripción en la planilla de propuestas recibidas, condición con la cual se entiende entregada la propuesta. El número que identificará la propuesta corresponderá al número del orden de presentación de la misma.

Para efectos de verificar la hora señalada para la diligencia de presentación de ofertas, se tendrá en cuenta la hora señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2153 de 1992.

2.13.2 Apertura de propuestas En la fecha y hora señalada para la entrega de propuestas- cierre del proceso, en acto público se procederá a la apertura de los sobres. Seguido al acto de cierre, se realizará la apertura de cada uno de los sobres. Del acto de cierre se levantará un acta que contendrá la relación de los participantes en el proceso de selección, el número de folios por cada propuesta presentada, el valor de las propuestas, grupo o grupos al que se presenta y la relación de las pólizas de seriedad de la oferta. Dicha acta será suscrita por las personas que allí intervengan y por los proponentes que hayan asistido y que manifiesten su deseo de firmarla.

2.15. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS De acuerdo con lo estipulado en el Numeral 6 de Artículo 2.1.1 y en el artículo 2.1.2 del Decreto 734 de 2012, el SENA, Regional Boyacá realizó un estudio de los riesgos previsibles que de


21

presentarse podrían afectar el equilibrio económico del contrato, utilizando para ello como referencia el Documento CONPES 3714 de 2011 y datos históricos de riesgos en contratos similares ejecutados en años anteriores. Se identifican dentro del presente proceso de contratación los siguientes riesgos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato: Como en cualquier negocio, la propuesta presentada por quien decida participar en la contratación del asunto debe estar precedida de un análisis juicioso de las posibilidades y riesgos involucrados en la operación, teniendo en cuenta para el efecto, que la existencia de riesgos es connatural al negocio. Para una mejor determinación de los riesgos existentes es importante tener claro el concepto de riesgos como aquel daño potencial que puede surgir por un suceso presente o futuro y puede generarse en el desarrollo de un contrato en cualquiera de sus etapas (precontractual, contractual)., el riesgo es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un período determinado, como también es la probabilidad de que un resultado esperado no ocurra, en el periodo de tiempo de ejecución del contrato y con las obligaciones del mismo. El principio básico de asignación de riesgos consiste en que éstos deben ser asumidos por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos, consecuente con lo anterior, los riesgos que a continuación se mencionan, serán asumidos por la empresa que resulte adjudicataria del presente contrato. Es de precisar que dicha enumeración no es taxativa sino meramente enunciativa, por lo tanto si se presenta algún riesgo o riesgos no enunciado(s), deberá seguir la regla general de que éstos deben ser asumidos por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos. Se clasifican y tipifican los riesgos según su procedencia, así: El principio básico de asignación de riesgos consiste en que éstos deben ser asumidos por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos, consecuente con lo anterior, los riesgos que a continuación se mencionan, serán asumidos por la empresa que resulte adjudicataria del presente contrato. Es de precisar que dicha enumeración no es taxativa sino meramente enunciativa, por lo tanto si se presenta algún riesgo o riesgos no enunciado(s), deberá seguir la regla general de que éstos deben ser asumidos por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos. Se clasifican y tipifican los riesgos según su procedencia, así: • Riesgos de carácter jurídico • Riesgos de carácter financiero • Riesgos de carácter técnico • Riesgos de carácter Ambiental

TIPIFICACION

PROBABILIDAD

DE

OCURRENCIA

ASIGNACION

TIPO DE

RIESGO

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

(TIPIFICACIÓN) OBSERVACION

MECANISMO DE

ESTIMACIÓN ASIGNACIÓN

FINANCIERO

Y/O DE

MERCADO

Aumento de precios del

mercado para materiales.

Fluctuación en

demanda y oferta de los productos.

BAJO 3% del valor del

contrato. Contratista


22

TECNICO

Cambio de

especificaciones técnicas durante el

desarrollo de la

obra

Discontinuidad de

líneas de productos

o materiales. BAJO

A través de

especificaciones técnicas y A.P.U. se

definen los valores.

Contratante Nuevos desarrollos

de productos o materiales que

mejoren

sustantivamente la

calidad de las

obras.

2% del valor del contrato

TECNICO

Aumento en costos

de mano de obra

calificada fuera de equilibrio de

precios del

mercado.

Fluctuación en

demanda y oferta en el mercado

laboral.

BAJO

1,5 % del valor del contrato

Cuantificación de

sobrecosto soportado y justificado.

Contratista

SOCIAL

Afectación en el desarrollo de la

obra por

situaciones de orden público

En las regiones en

donde hay menor

volumen en la presencia de las

autoridades se debe

tener en cuenta.

BAJO

Cuantificación de

sobrecosto por

retrasos en la programación,

soportados y

justificados.

Contratista/Contratante

TECNICO

Ocurrencia de

accidentes de

trabajo por fallas en los sistemas de

seguridad industrial

y seguridad social.

Riesgos inherentes

a la actividad de la

construcción. BAJO

100% del valor del siniestro.

Contratista

TECNICO

Utilización de

herramienta y/o

equipo fuera del

equilibrio

económico del contrato por

necesidades

encontradas en desarrollo de las

obras

Condiciones adversas en el

terreno que

implique la utilización de

equipos especiales

no contemplados en análisis y que

signifiquen un

sobrecosto fuera del equilibrio.

BAJO

Cuantificación de

sobrecosto soportado

y justificado..

Contratista y contratante


23

TECNICO

Retraso en la

programación de obra por

incumplimiento en

el inicio de las obras imputables al

contratante.

Demora en la entrega de los

terrenos o espacios

a intervenir por parte del SENA

BAJO

Evaluación y

cuantificación de

costos.

Contratante

TECNICO

Interrupciones o demora en la

iniciación de las

obras por falta de personal del

contratante

Demoras en la

designación o disponibilidad de

supervisores e

supervisoría.

BAJO

Evaluación y cuantificación de

costos.

Contratante

TECNICO

Retraso en la programación de

obra por

suspensión en suministro de

servicios públicos necesarios para

desarrollarla

Debilidades en las

regiones para el suministro continúo

de servicios.

MEDIO

Evaluación y

cuantificación de costos.

Contratista

AMBIENTAL

Y TECNICO

Retraso en la

ejecución de la

obra o suspensión por lluvias y

vientos

Retraso en la

programación de la obra

BAJO Evaluación y

reprogramación contratista

2.16. PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

El pliego de condiciones definitivo se publicará en las páginas Web www.contratos.gov.co y www.sena.edu.co, en la fecha señalada en Cronograma del Proceso (Anexo No.1). En las mismas fechas y hasta dos (2) días hábiles antes del cierre del plazo para presentar propuesta, en horario de las 8:00 horas a las 18:00 horas, éste podrá ser consultado o solicitar y adquirir copia del mismo a cargo del interesado, en la oficina de contratación del Centro Minero Boyacá SENA, ubicado en el kilometro 7 Vereda Morca Sector Bata, Sogamoso-Boyacá.

2.17. LUGAR Y FECHA DE CIERRE

El cierre de la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA se hará en a la oficina de contratación del Centro Minero Boyacá SENA, ubicado en el Kilometro 7 Vereda Morca Sector Bata de Sogamoso, Boyacá (Colombia) en la hora y fecha establecidas en el Cronograma del Proceso.


24

Después de la fecha y hora establecidas para el cierre de la presente Selección Abreviada, no se recibirán propuestas, ni se aceptarán cambios del contenido de las mismas, ni solicitudes de retiro de las propuestas entregadas. Seguido al acto de cierre, se realizará la apertura de cada uno de los sobres. De tal acto se levantará un acta que contendrá la relación de los participantes en el proceso de selección, el número de folios por cada propuesta presentada, el valor de las propuestas y la relación de las pólizas de seriedad de la oferta. Dicha acta será suscrita por las personas que allí intervengan y por los proponentes que hayan asistido y que manifiesten su deseo de firmarla

2.18. PRESENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres que se entregarán cerrados, marcados como original y copia y deberán contener los documentos y los medios magnéticos que la integran de acuerdo con lo indicado en este pliego de condiciones definitivo. Los documentos se presentarán legajados, completamente foliados (incluso las hojas en blanco o de presentación), escritos en idioma castellano y a máquina y/o computadora legajadas y foliadas, tanto el original como las copias y deben referirse y sujetarse a cada uno de los puntos contenidos en este pliego de condiciones definitivo. La información y documentos deben ser relacionados en el mismo orden en que aparecen en este documento. Todos los documentos exigidos se incluirán en el original y en la copia de la propuesta. Todas las páginas de la propuesta que tengan modificaciones o enmiendas, deberán ser validadas con la firma al pie de las mismas de quien suscribe la carta de presentación, de lo contrario se tendrán por no escritas. La carta de presentación de la propuesta (Formato No.1) debe llevar la firma autógrafa del representante legal o del apoderado debidamente constituido o del representante del Consorcio o Unión Temporal, cuando de estos se trate. Cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal debe presentar, según sea el caso, los documentos solicitados a los oferentes individuales, sin perjuicio del documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal. El proponente debe diligenciar los anexos del presente proceso de selección. Las propuestas se deben depositar dentro del plazo fijado en el cronograma del proceso en la urna correspondiente ubicada en la a la oficina de contratación del Centro Minero Boyacá SENA, ubicado

en el Kilometro 7 Vereda Morca Sector Bata de Sogamoso, Boyacá (Colombia). No se aceptarán propuestas presentadas en lugar distinto al aquí señalado.

No se aceptan propuestas enviadas por correo, fax o cualquier otro medio telemático, ni las que sean presentadas con posterioridad a de la fecha y hora de cierre establecidas en el cronograma del proceso de selección para este fin. Si se presentare alguna diferencia entre el original de la propuesta y las copias, prevalecerá el TEXTO DEL ORIGINAL. Igualmente, si se presentan diferencias entre lo impreso y el medio magnético, prevalecerá el documento original impreso.


25

El SENA no acepta propuestas complementarias o modificatorias, ni observaciones, ni solicitudes de aclaraciones, presentadas con posterioridad a la fecha de entrega de propuestas del presente proceso de selección. Las propuestas se presentarán, cada una, en sobres cerrados y rotulados detallando el contenido de los mismos de la siguiente forma:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

SENA REGIONAL BOYACÁ

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. RB-CM-036- 2012

CONTIENE:

ORIGINAL ___ 1ª COPIA ___ MEDIO MAGNÉTICO_____ Nº DE FOLIOS __________

PROPONENTE: _________________________________________________

DIRECCIÓN: _____________________________________________________

TELÉFONO:_________________________ FAX_________________________

Correo Electrónico:______________________

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, no se hará responsable por la no apertura de una propuesta, si no está correctamente dirigida y marcada como se especificó anteriormente. En caso de divergencias prevalecerán los datos e información que se encuentren en el original. Las propuestas que se presenten después de la hora del día fijado para el cierre de la Convocatoria Pública, se considerarán extemporáneas y no serán aceptadas. No se aceptarán propuestas enviadas por correo electrónico, fax o cualquier otro medio telemático; se reitera que las propuestas deberán ser entregadas en medio físico, en el lugar señalado por el SENA en el presente proyecto de pliego de condiciones. De igual forma se solicita adjuntar la propuesta económica por cada ítem en medio magnético. La evaluación será efectuada por el Comité evaluador, designado para este proceso. 2.18. OFERTA ECONOMICA: La propuesta económica debe ser clara y verificable matemáticamente discriminando el IVA y los demás costos inherentes o accesorios; las cifras definitivas no podrán contener decimales deberán ser aproximadas a la unidad más cercana, el impuesto a las transacciones financieras es a cargo de la entidad contratante (no se paga al contratista) pero hace parte del valor del contrato y en consecuencia está incluido dentro del presupuesto oficial La propuesta económica puede ser registrada en el formato No. 04 “oferta económica” el cual podrá ser ajustado según la naturaleza jurídica del proponente. Junto con el documento físico, la oferta económica deberá ser presentada en medio magnético En caso de existir diferencia entre el contenido del documento físico y el magnético, prevalecerá lo contenido en el documento físico.


26

No se aceptan propuestas enviadas por correo, fax o cualquier otro medio telemático, ni las que sean presentadas con posterioridad a de la fecha y hora de cierre establecidas en el cronograma del proceso de selección para este fin. Si se presentare alguna diferencia entre el original de la propuesta y las copias, prevalecerá el TEXTO DEL ORIGINAL. Igualmente, si se presenta diferencias entre lo impreso y el medio magnético, prevalecerá el documento original impreso. La propuesta deberá tener una vigencia mínima de 60 días calendario contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección abreviada. El SENA no acepta la presentación de propuestas parciales.

Las proponentes, deberán cotizar la TOTALIDAD de los ítems requeridos. Si se detecta la carencia de la propuesta económica de un ítem o se modifican, aumentan o disminuyen las especificaciones, la propuesta deberá rechazarse. 2.19 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 2.19.1 Orden de presentación de los documentos Los documentos deben presentarse en el siguiente orden:

Carta de presentación (VER FORMATO 1)

Documento de constitución del consorcio o unión temporal

Documentos jurídicos

Documentos financieros

Documentos de la propuesta técnica

Documentos de la propuesta económica

Anexos 2.20. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos, impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la garantía única y sus modificaciones. 2.21. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

Dentro del término señalado en el Cronograma del proceso se efectuará la verificación jurídica, la de factores técnicos mínimos de escogencia y la de capacidad financiera, a partir de los documentos que lo integran con el fin de determinar, de acuerdo con la Ley y las exigencias de este Pliego de Condiciones, cuáles propuestas son HABILITADAS. Posteriormente se realizará la evaluación del incentivo a la industria nacional, la ponderación de los elementos de calidad y precio que para los efectos de la presente SELECCIÓN ABREVIADA son objeto de asignación de puntaje.


27

El SENA, dentro del término de evaluación de las propuestas y en todo caso antes de la adjudicación, podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que estime convenientes de conformidad con lo preceptuado en el artículo 5 de la ley 1150 de 2007. 2.22. OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO Cuando de conformidad con la información a su alcance la Entidad estime que el valor de una oferta resulta artificialmente bajo y de acuerdo a lo previsto en el Artículo 2.2.10 del decreto 734 de 2012, requerirá al proponente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Oídas las explicaciones, el Comité de Licitaciones del Nivel central, recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones. Procederá la recomendación de continuidad de la oferta en el proceso de selección, cuando el valor de la misma responde a circunstancias objetivas del proponente y su oferta, que no ponen en riesgo el proceso, ni el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso que se adjudique el contrato a dicho proponente. 2.23. REGLAS DE SUBSANABILIDAD De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 (De la Selección Objetiva), la entidad podrá solicitar a los proponentes en cualquier momento y hasta antes de la adjudicación, que se subsane cualquier requisito que no afecte la asignación de puntaje. Para ello se podrán solicitar las aclaraciones que se consideren pertinentes, las cuales deberán ser resueltas por el proponente antes de la adjudicación. Los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, es decir al vencimiento del plazo para presentar propuesta, en virtud de lo dispuesto por el artículo 2.2.8 del Decreto 734 de 2012. 2.24. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, adjudicará en el plazo señalado en el Cronograma del proceso el contrato para desarrollar el objeto de este proceso. El acto administrativo mediante el cual se adjudique el contrato producto del presente proceso de Selección Abreviada será publicado en la página del Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP, con el fin de que a los demás proponentes les sea comunicada la decisión de la Entidad. 2.25. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO El adjudicatario, de acuerdo con lo señalado en el cronograma del proceso, deberá presentarse a suscribir el contrato, aportando todos los documentos necesarios para dar cumplimiento a la ley y a lo establecido en el presente pliego de condiciones. Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro de aquél término y por razones injustificadas, se le hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta e incurrirá en la causal de inhabilidad para contratar con las entidades estatales por el término de cinco (5) años, de conformidad con lo previsto en el literal e), numeral 1 del Artículo 8 de la Ley 80 de 1993.


28

Una vez suscrito el contrato, el CONTRATISTA dispondrá de un plazo máximo para perfeccionar y legalizar el contrato, para lo cual deberá allegar los siguientes documentos: a) Comprobante de pago de impuestos, cuando a ello hubiere lugar. b) Garantía única de cumplimiento, con el correspondiente recibo o constancia de pago. c) El Nit, cuando el adjudicatario sea un consorcio o una unión temporal.

2.26. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO El SENA podrá declarar desierto el presente proceso por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva. La declaratoria de desierto se efectuará dentro del mismo término de adjudicación, mediante acto administrativo en el que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido a tal decisión.

ESPACIO EN BLANCO

CAPÍTULO III

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los proponentes deberán acreditar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos jurídicos, técnicos y financieros que se establecen a continuación que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, son objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje. Con fundamento en lo anterior, y por tratarse de requisitos que no inciden en la comparación y calificación de las propuestas se otorgará al proponente un (1) día hábil contado a partir de la fecha en que el SENA lo solicite, para que sean subsanadas las falencias presentadas en este sentido. Si el proponente dentro de ese término no presenta la información o documentos solicitados, la propuesta se calificará como NO CUMPLE JURIDICAMENTE.


29

El término PROPONENTE utilizado en estos PLIEGOS DE CONDICIONES, se refiere a la Persona Natural, Persona Jurídica, consorcio o unión temporal y demás figuras jurídicas aceptadas por la legislación, que firma la propuesta.

3.1. REQUISITOS DE ORDEN JURÍDICO 3.1.1. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA El proponente (representante legal de la persona jurídica, o la persona designada para representar al consorcio o unión temporal, o la persona natural, o su apoderado, si a ello hubiere lugar), debe suscribir el modelo de Carta de Presentación contenido en el FORMATO No.1. El mencionado formato de Carta de Presentación de la propuesta debe ser diligenciado conforme el modelo anexo a los Pliegos de Condiciones; cualquier anotación, aclaración o condicionamiento al mismo, se tendrá por no escrito.

El proponente, debe actuar a través de su representante legal, o apoderado debidamente facultado para obrar en su nombre y representación y para comprometerlo en la presentación de la propuesta, la celebración, ejecución y liquidación del contrato que se derive de este proceso de contratación.

3.1.2. ACREDITACION DE LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O REGISTRO MERCANTIL a) Si se trata de una persona natural, o una persona jurídica nacional, o una persona jurídica extranjera domiciliada o con sucursal en Colombia, mediante el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición de no más de un mes contados a partir de la fecha de cierre de esta SELECCIÓN ABREVIADA, o a partir de la primera fecha de cierre, cuando ésta haya sido prorrogada. b) Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal, cada una de las personas que los integren deberá presentar su Registro Único de Proponentes y dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 3.1.6 del presente pliego. c) Si se trata de personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, mediante documento expedido dentro de los tres meses anteriores al cierre del proceso de selección del contratista, en los que se acredite su existencia y representación legal y que cuentan con un apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para representarlas judicial o extrajudicialmente. Deberán mantener dicho apoderado como mínimo, por el término de vigencia del contrato que se genere del presente proceso de selección y un año más. No tendrán la obligación de acreditar apoderado si de conformidad con las normas legales vigentes, tienen obligación de constituir sucursal en Colombia para efectos de la ejecución del Contrato, caso en el cual deberán dar cumplimiento al literal a) del presente pliego. d) Si se trata de sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia de países parte de la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:


30

a. El documento público relacionado con sociedades extranjeras en el cual se certifique la existencia de la sociedad y el ejercicio de su objeto social, tendrá validez en Colombia con la sola Apostilla. b. Cuando el documento otorgado en el exterior deba ser autenticado, el interesado deberá velar porque la autoridad que autentica, certifique sobre la existencia de la sociedad y sobre la extensión del objeto social, documento éste que se deberá apostillar. c. En el evento en el cual, en un Estado Parte de la Convención, la autoridad ante quien se autentican los documentos no tenga la facultad de certificar sobre la existencia de la sociedad y sobre el ejercicio del objeto social de la misma, el interesado podrá solicitar dichas certificaciones ante la autoridad competente del lugar. Para que surtan efectos en Colombia, estas certificaciones deberán a su vez ser apostilladas por la autoridad del Estado donde emana el documento.

d. Si no existiera una autoridad local que pueda expedir las certificaciones de existencia de la sociedad y del ejercicio del objeto social de acuerdo con las leyes del respectivo país, el interesado podrá acudir ante el Cónsul Colombiano quien podrá certificar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de la sociedad y del ejercicio de su objeto conforme a las leyes del respectivo país. En este caso, como la Convención no se aplica a los documentos ejecutados directamente por agentes diplomáticos o consulares, deberá seguir el trámite ordinario de legalización, o sea que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia abonará la firma del Cónsul. Si el oferente es persona jurídica deberá presentar en su propuesta el Certificado de Existencia y Representación Legal, si se trata de persona natural deberá presentar la matrícula en el Registro Mercantil, en ambos casos el certificado que se aporte deberá ser expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio principal o por la entidad competente. El certificado debe ser expedido con fecha no mayor a treinta (30) calendario a la fecha de cierre de la presente Convocatoria Pública. La matrícula mercantil debe encontrarse vigente al momento de la presentación de la propuesta. Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada integrante deberá presentar su correspondiente certificado de existencia y representación legal, con las exigencias señaladas anteriormente, si a ello hubiere lugar. En el evento que la fecha de cierre de la convocatoria pública sea prorrogada, se contaran los treinta (30) días retroactivamente a partir de la primera fecha de cierre. Tratándose de personas jurídicas o personas naturales inscritas ante la Cámara de Comercio, su capacidad se circunscribe al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto social, el cual debe contemplar la del objeto del proceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 99 del Código de Comercio. El objeto social delimita la capacidad de la sociedad, de manera que los actos jurídicos que se realicen fuera de él son nulos. 3.1.3. OBJETO SOCIAL El objeto social del proponente o de cada uno de sus miembros si se trata de un consorcio o de una unión temporal, según el caso, debe ser directamente relacionado con el objeto del contrato a suscribir, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.


31

Este es un requisito de capacidad de la persona jurídica proponente que se circunscribe al desarrollo de la actividad prevista en su objeto social, lo cual verificará el SENA a través del Certificado de Existencia y Representación Legal o Registro Mercantil que presente con su oferta. 3.1.4. CONSTITUCIÓN Y VIGENCIA La constitución de la persona jurídica proponente que participe en el proceso SELECCIÓN ABREVIADA o de cada uno de sus miembros si se trata de consorcio o unión temporal será de por lo menos diez (10) años de anterioridad a la fecha de presentación de la oferta, lo cual se verificará en el Registro Único de Proponentes o registro mercantil o certificado de existencia y representación legal. La duración de la persona jurídica proponente o de cada uno de sus miembros si se trata de consorcio o unión temporal no podrá ser inferior al plazo de vigencia del contrato y diez (10) años más, contado a partir del cierre del proceso de Selección Abreviada, la vigencia de la sociedad deberá ser por un término de duración del contrato y tres (3) años más. 3.1.5. AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR Si el representante legal del proponente o de algunos de los integrantes de un Consorcio o Unión Temporal requiere autorización de sus órganos de dirección, para presentar oferta y/o para suscribir el contrato, debe el proponente anexar los documentos que acrediten dicha autorización. En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los estatutos para que el representante legal del proponente pueda presentar propuesta y contratar, debe anexar el respectivo documento donde previamente a la presentación de la propuesta se le faculte para presentar propuesta y contratar, mínimo, por el valor propuesto. 3.1.6. CONSTITUCION DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL Para los eventos previstos en el artículo 7 de la ley 80 de 1993, el proponente deberá presentar (en original) el documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal en el cual deberá cumplirse lo siguiente: a) Identificación de cada uno de los integrantes, nombre, razón social, tipo y número de documento de identificación. b) Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal. Si se trata de Unión Temporal, sus miembros deberán señalar los términos y extensión (actividades y porcentaje) de su participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito del SENA. c) Hacer la designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o de la Unión Temporal. Si al representante legal del Consorcio o Unión se le imponen limitaciones y este las excede, la propuesta será INHABILITADA. d) Señalar que la duración del Consorcio o Unión Temporal no será inferior a la del plazo de ejecución y liquidación del contrato y un (1) año más.


32

3.1.7. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES E INEXISTENCIA DE DEUDAS CON EL ESTADO COLOMBIANO Los proponentes persona natural o una persona jurídica nacional o una persona jurídica extranjera domiciliada o con sucursal en Colombia o los miembros de los consorcios o uniones temporales, no deberán estar incursos en las inhabilidades o incompatibilidades para contratar con el SENA, de conformidad con la ley 80 de 1993 y normas especiales. Para tal efecto el SENA verificará la información que reporta la Contraloría General de la República como responsables fiscales, la Procuraduría General de la Nación como sanciones disciplinarias, so pena de RECHAZO de la oferta. El SENA verificará además del Registro Único de proponentes, los datos sobre multas y sanciones de los dos últimos años en contratos estatales a efecto de determinar, en caso de presentarse esta información, si las mismas se constituyen en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad.

El proponente, y cada uno de sus miembros, cuando sea el caso, no deben tener deuda alguna con el Estado colombiano. Con la presentación de la propuesta el proponente manifiesta bajo la gravedad de juramento a) Que él y cada uno de sus integrantes, cuando sea el caso, no es deudor moroso del Estado Colombiano con ocasión de obligaciones contraídas con éste, o que siendo deudor moroso del Estado Colombiano en los términos de la ley, tiene un acuerdo de pago vigente al momento del cierre del Proceso de Selección. b) Que él y cada uno de sus integrantes, cuando sea el caso, no ha sido declarado responsable fiscal mediante fallo ejecutoriado. En el evento de haber sido declarado responsable fiscal, deberá acreditarse que se ha dado cumplimiento a la obligación contenida en el fallo correspondiente. 3.1.8 CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES a) El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentra al día a la fecha de cierre del proceso de selección con el pago de los aportes parafiscales generados de sus nominas de sus empleados, relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (con destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones) y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Para lo cual las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal o cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, según el caso, durante un lapso equivalente al que se exige como mínimo para que se hubiera constituido la persona jurídica. y las personas naturales mediante las respectivas planillas de pago. En todo caso el SENA se reserva la revisión de las últimas cinco vigencias respecto de los pagos mensuales de aportes con destino a la Entidad, tanto para personas jurídicas como para personas naturales y confrontará la información con las certificaciones de experiencia que se acrediten en las mismas vigencias.

b) En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales por algún periodo, DEBERA INDICAR DICHA circunstancia, especificando la razón y los periodos exentos. Igualmente todo proponente que tenga resoluciones de cobro (actos administrativos en firme) por concepto de aportes parafiscales, Fondo de la Industria de la Construcción FIC, incumplimiento de contrato de aprendizaje o multas impuestas por el ministerio de la Protección Social, no podrá


33

participar, salvo que exista acuerdo de pago suscrito y al día ante la Regional respectiva del SENA, previo al cierre del proceso.

c) Cuando el proponente sea un Consorcio o una Unión Temporal, cada una de las personas naturales o jurídicas que lo integran deberá dar cumplimiento a lo establecido en el literal a del mencionado numeral. En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberán manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. Nota: De acuerdo a la Directriz emitida por la Procuraduría General de la Nación y a la Ley 1233 de 2008, no se permite que el contratista seleccionado realice la prestación de los servicios o trabajos contratados con SENA por medio de las denominadas Cooperativas de Trabajo Asociado. 3.1.9 GARANTÍA DE SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO El proponente para participar en el presente proceso de Selección Abreviada, deberá constituir una garantía de seriedad del ofrecimiento previamente a la presentación de la oferta, con el fin de afianzar la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual, en caso que le sea adjudicado el contrato. El proponente podrá otorgar, como mecanismo de cobertura del riesgo, cualquiera de clases de las garantías señaladas en el Decreto 734 de 2012. El valor de la garantía de seriedad de la oferta deberá ser del diez por ciento (10%) del presupuesto disponible y su vigencia será por el termino de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre del proceso de selección. Cuando la propuesta sea presentada por un consorcio o unión temporal, en la póliza de garantía deberá estipularse que el tomador es el consorcio o unión temporal, según sea el caso, con la indicación de cada uno de sus integrantes (no a nombre de sus representantes legales). Su valor total será exigible ante el incumplimiento de las obligaciones amparadas en que incurra cualquiera de los integrantes del proponente, en todo o en parte, de manera directa o indirecta. La garantía se adjuntará a la carta de presentación de la propuesta y solo será devuelta a solicitud de los proponentes no seleccionados, quienes deberán retirarla en el Grupo de Servicios Bienes y Logística única dependencia Cuando un proponente retire su oferta después del cierre del proceso o cuando el proponente favorecido no suscriba el contrato dentro de los términos establecidos, el SENA hará efectiva esta garantía. En este último evento el SENA exigirá al proponente clasificado en segundo lugar la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento y legalización del contrato y así sucesivamente a los demás proponentes, siempre y cuando su oferta sea favorable para el SENA, conforme a lo previsto en este pliego de condiciones.

La no presentación de la garantía solicitada, será causal de RECHAZO de la propuesta.


34

3.1.10. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.- RUP El Proponente debe presentar con su propuesta el Certificado de selección, inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro Único de proponentes expedido por la respectiva Cámara de Comercio en Colombia, dentro de los 30 días antes del cierre. El proponente deberá encontrarse inscrito, clasificado y calificado en la actividad, especialidad y grupo del Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, como:

ACTIVIDAD: CONSTRUCTOR

ESPECIALIDAD 04 Edificaciones y obras de urbanismo

GRUPOS

01 Edificaciones sencillas hasta 500 m2 y de alturas menores de 15 metros.

03 Remodelaciones, conservación y mantenimiento.

10 Instalaciones interiores para edificaciones. En caso de propuestas presentadas en consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros deberá anexar dicho certificado y acreditar su inscripción y clasificación en las actividades y especialidades y grupos exigidos. Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán acreditar la inscripción en el registro correspondiente en el país en donde tiene su domicilio principal. Este documento deberá presentarse legalizado en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia. 3.1.11 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN El proponente debe contar con un Capacidad de contratación residual como constructor de: La Capacidad Residual de Contratación deberá ser Igual ó superior a KRC = 750 SMMLV a la fecha de cierre del presente proceso. En el caso de Consorcios cada uno de los integrantes en forma individual deberá cumplir con este requisito. Para las uniones temporales se obtendrá de la suma de las capacidades residuales de cada uno de sus respectivos integrantes. 3.1.12 CAPACIDAD FINANCIERA. Los proponentes deberán aportar el Certificado de Registro Único de Proponentes vigente. Si este certificado contiene los indicadores de capacidad financiera solicitados en el cuadro de indicadores para verificar la capacidad financiera con corte a Diciembre 31 de 2011, y esta información está en firme, bastará con su presentación. En aquellos casos en que en el RUP no conste la información del año 2011 o que se encuentre dentro del proceso de transición, articulo 6.4.6 del Decreto 0734 de 2012, los proponentes deberán allegar una certificación del Revisor Fiscal o Contador Público, según corresponda, en la cual certifique y especifique el procedimiento y cifras utilizadas para su cálculo, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 0734 de 2012.


35

Los indicadores financieros requeridos para verificar la capacidad mínima requerida son los siguientes: LIQUIDEZ: Refleja la capacidad que tiene el proponente de convertir sus activos en dinero para atender sus obligaciones de corto plazo Liquidez = (Activo corriente/ Pasivo corriente) _ LIQUIDEZ: El INDICE DE LIQUIDEZ mínimo para habilitar la propuesta debe ser igual o superior a TRES (3) o sea por cada peso de deuda corriente se debe tener tres pesos ($3,00) de respaldo en activo corriente. ENDEUDAMIENTO: Representa el porcentaje de participación de los acreedores en los activos de la empresa. Endeudamiento = (Pasivo total /Activo total) La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento como requisito habilitante para la participación en el presente proceso y no otorgará puntaje. Los proponentes deberán tener: _ ENDEUDAMIENTO: Igual o menor al 50% PATRIMONIO EN SMMLV: El Patrimonio mínimo en términos de SMMLV que deben tener los proponentes. La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento como requisito habilitante para la participación en el presente proceso y no otorgará puntaje. Los proponentes deberán tener: CAPACIDAD DE ORGANIZACION (Co): Igual o superior 1000 S.M.L.V _ PATRIMONIO EN SMMLV: 700 S.M.L.V En el caso de Consorcios cada uno de los integrantes en forma individual deberá cumplir con este requisito. Para las uniones temporales se obtendrá de la suma de la capacidad financiera de cada uno de sus respectivos integrantes. CAPACIDAD DE ORGANIZACION (Co): La Capacidad de Organización para los proponentes clasificados como constructores se determina por los ingresos brutos operacionales relacionados exclusivamente con la actividad de CONSTRUCTOR, en términos de Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA El proponente debe acreditar experiencia mediante la presentación de DOS certificaciones, una (1) certificación que contenga armado y estructura en hormigón armado con un mínimo de 550 metros lineales y una (1) certificación que contenga construcción de estructura metálica para cubierta que sumadas las dos sean igual o superior al valor del presupuesto oficial del presente proceso, ejecutados y liquidados en los últimos cinco (5) años anteriores al día de cierre del proceso de selección. Se tendrán en cuenta las certificaciones en el orden de presentación y hasta que se cumpla el requisito de ser igual o superior al valor del presupuesto oficial. Para contabilizar el valor de los contratos certificados se tendrá en cuenta el valor del salario mínimo mensual legal vigente (S.M.M.L.V) que corresponde al año de la fecha de terminación de los mismos.


36

Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de Unión Temporal o Consorcio se diligenciará un sólo anexo y se evaluará la experiencia teniendo en cuenta que el proponente debe informar el valor correspondiente al porcentaje de participación que hubiere tenido en los mismos. En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia podrá ser obtenida de la sumatoria de la experiencia de uno o todos los integrantes. Solo se aceptarán certificaciones y sus documentos soporte de contratos públicos suscritos por el proponente, terminados y recibidos a satisfacción ya sea que los haya ejecutado individualmente, en consorcio o unión temporal, en los últimos TRES años anteriores al día de cierre del proceso de selección. No se aceptarán certificaciones de contratos en donde se acredite que el servicio se realizó por intermedio de una cooperativa de trabajo asociado. Cada contrato debe estar relacionado en el Anexo Nº 4 Relación de certificaciones de experiencia. Recuerde que cualquier falsedad en documento público o privado constituye un delito de acuerdo con el código penal colombiano y es causal de rechazo de la propuesta. 3.2.1 CAPACIDAD TECNICA 3.2.1.1. PERSONAL BÁSICO

- 1 Residente de obra: Ingeniero Civil, o Arquitecto con matrícula profesional vigente. Experiencia certificada de 5 años en como residente de obra y/o Supervisor de Obra y /o Residente de Interventoría de Obra, de Construcción y/o de adecuación de edificaciones, de mínimo 5 años anteriores a la fecha de apertura del presente proceso licitatorio cuya sumatoria en metros cuadrados de construcción sea igual o superior a 500 metros cuadrados.

- 1 Maestro de Obra: 5 años de experiencia certificada en relación con Construcción y/o Adecuación de obras.

- Personal operativo (6 oficiales y 6 ayudantes): 3 años de experiencia certificada en relación con la Construcción y/o Adecuación de obras.

Se determinará teniendo en cuenta a los socios o asociados, personal profesional universitario, personal administrativo, tecnólogo y operativo, vinculados mediante una relación contractual en la cual desarrollen actividades referentes estrictamente con la construcción. Para el caso de las personas naturales que desarrollen por sí mismas las actividades en que se inscriben podrán tenerse en cuenta así mismas; en este caso el interesado deberá adjuntar certificación donde indique tal situación. El soporte documental para acreditar esta información es la certificación suscrita por el representante legal de la persona jurídica o por el proponente, persona natural que se entenderá formulada bajo la gravedad del juramento. Los proponentes que se clasifiquen en más de una actividad, determinarán el personal que utilizan en cada actividad

NOTA: para acreditar la información referente al personal, el oferente deberá presentar en la propuesta, las respectivas hojas de vida de los profesionales propuestos, acompañadas de todos los


37

anexos o documentos de soporte que permitan determinar la veracidad de la información. Los documentos necesarios requeridos por la entidad para verificar la experiencia general de los profesionales, será la Tarjeta profesional (COPNIA) o su equivalente (En los eventos en los que haya lugar) Para efectos de verificar la experiencia especifica de los profesionales en la participación en proyectos similares al convocado en el presente proceso, en caso de haber sido contratistas, se deberá anexar las fotocopias de los respectivos contratos, y en el evento de haber fungido como residentes de obra dentro de un contrato de obra pública, se deberán anexar las certificaciones emanadas del contratante (particular) así como las fotocopias de los respectivos contratos suscritos con la entidad pública, en los que ejercieron sus funciones como residentes o directores de obra; los cuales deberán encontrarse en papel oficial de la entidad que lo suscribe, con sus respectivos membretes y además deberá encontrarse debidamente suscritos por el representante legal y por el contratista. En caso de que el proponente presente la experiencia antes relacionada respecto del personal propuesto, y en los eventos en que esta haya sido objeto de la suscripción de contratos en los que el profesional haya participado en consorcio o unión temporal, la experiencia será evaluada teniendo en cuenta los porcentajes de participación. Para tales efectos el proponente deberá anexar a la propuesta las respectivas fotocopias de los documentos de constitución del consorcio y la unión temporal en medio físico.

3.2.1.2. GARANTIA EXTENDIDA: La garantía adicional debe ser entendida como aquella constituida sobre los bienes que sean suministrados para la realización del objeto contratado y que supere la mínima exigida de un año, se calificará hasta 20 puntos, de la siguiente manera: Se otorgará este puntaje al proponente que ofrezca un año de garantía adicional a la mínima requerida para la totalidad de los bienes que involucra el desarrollo del objeto contractual del presente proceso de selección, esta ponderación nos permitirá seleccionar al proponente que oferte mejor calidad de los elementos, esta ponderación se realizará según la siguiente tabla:

TIEMPO ADICIONAL DE GARANTÍA PUNTAJE (MAXIMO 40 PUNTOS)

Un año adicional 40

3.2.2. Organización Operacional La capacidad de organización para los oferentes con inscripción vigente efectivamente se considera de acuerdo a lo reportado en el RUP. La Capacidad de Organización Operacional para los proponentes se determina por los ingresos brutos operacionales relacionados exclusivamente con la construcción, en términos de Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), calculada con base en el valor del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) La capacidad de organización mínima para el presente proceso debe ser igual o mayor al presupuesto disponible en términos de SMMLV, de acuerdo a la siguiente fórmula: CO = CO oferente (SMMLV) ------------------------------------------ Presupuesto disponible (SMMLV) Si el proponente presenta una capacidad de organización (Co) menor al exigido en el presente Pliego


38

de Condiciones la oferta será INHABILITADA. Para los proponentes que no estén obligados a inscribirse en el RUP, de acuerdo con la excepción señalada en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, la capacidad de organización se obtendrá de dividir sus ingresos netos del año 2011, sobre el salario mínimo mensual vigente del año 2012. Si el proponente presenta una capacidad de organización (Co) menor al exigido en el presente Pliego de Condiciones la oferta será INHABILITADA.

Nota 1: Para la determinación de los indicadores financieros en el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, se sumarán las variables, que se utilizan para su cálculo, de cada uno de sus integrantes y sobre los totales se obtendrá el índice del Consorcio o Unión Temporal.

3.4. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

1. Si el proponente no cumple con cualquiera de los requisitos para participar en el proceso de contratación, establecidos en este pliego de condiciones.

2. Si el proponente no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos de la entidad contratante dentro del término concedido por la misma.

3. Si se comprueba dentro del proceso de contratación, que la información y documentos que hacen parte de la oferta, no son veraces, es decir, no correspondan a la realidad de lo afirmado por el PROPONENTE.

4. Si no se presentan los documentos que sean necesarios para la comparación objetiva de las propuestas, siempre que estos determinen la asignación de puntaje.

5. Si la propuesta no cumple con todas las exigencias establecidas para la evaluación técnica y para la evaluación económica de estos pliegos de condiciones.

6. Si la propuesta se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad 7. Si la propuesta se presenta en forma extemporánea o en un lugar diferente al establecido en

estos pliegos de condiciones. 8. Si la propuesta económica sobrepasa el presupuesto disponible para contratar, incluido el

IVA. 9. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o

incompatibilidad establecida en la Ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones legales vigentes.

10. Cuando el proponente o uno de los miembros del Consorcio o de la Unión temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidad o incompatibilidad fijadas por la constitución o la ley.

11. Cuando existan o se compruebe que varias propuestas son elaboradas por el mismo proponente por sí o por interpuesta persona, o la participación de una misma persona natural en más de una propuesta o uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal en cualquier calidad o rol, bajo el mismo nombre o nombres diferentes.

12. Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse. 13. Cuando el Representante Legal de la sociedad individualmente considerada, o como parte de

una propuesta conjunta, no se encuentre debidamente autorizado para presentar la propuesta de acuerdo con los estatutos sociales.

14. Cuando existan evidencias de que el proponente ha tratado de interferir o influenciar indebidamente en el análisis de las propuestas, o la decisión de adjudicación.

15. Cuando el SENA compruebe que la propuesta contiene información o documentos que no guardan correspondencia con la realidad, previa verificación de la información correspondiente.


39

16. Cuando la propuesta se presente en forma extemporánea, o se deje en un lugar distinto al indicado en este pliego.

17. Cuando no presente el formato correspondiente a PROPUESTA ECONÓMICA. 18. Cuando el proponente no cotice la totalidad de los ítems requeridos, modifique o altere la

descripción de los mismos correspondiente a CUADRO ESPECIFICACIONES TECNICAS. 19. Cuando el proponente no se encuentre debidamente inscrito, clasificado y calificado en la

actividad, especialidad y grupo requerido por la entidad; o cuando no cumpla con la capacidad residual de contratación requerida en el pliego de condiciones.

20. Cuando no se aporte la garantía de seriedad de la oferta.

21. Cuando la propuesta no cumpla con los índices financieros, ni con los requisitos técnicos mínimos, financieros- operativos o jurídicos habilitantes.

22. Cuando se condicione la propuesta. 23. Cuando el proponente no cumpla los requisitos de habilitación oportunamente, una vez el

SENA, haya solicitado subsanarlos, o desatienda los aspectos sustanciales del requerimiento. 24. Cuando el valor de la propuesta presentada supere el valor del presupuesto designado al

presente proceso. 25. Cuando le sobrevengan al proponente o uno de los miembros del consorcio o de la unión

temporal, circunstancias que impidan legalmente adjudicarle el contrato. 26. Si el proponente no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos de la

entidad contratante dentro del término concedido por la misma. 27. Si se comprueba dentro del proceso de contratación, que la información y documentos que

hacen parte de la oferta, no son veraces, es decir, no correspondan a la realidad de lo afirmado por el PROPONENTE.

28. Si no se presentan los documentos que sean necesarios para la comparación objetiva de las propuestas, siempre que estos determinen la asignación de puntaje.

29. Cuando un proponente o alguno de los miembros del consorcio o de la unión temporal, tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica que concurse, es decir, cuando se trate de propuestas que correspondan a sociedades que tengan socios comunes, excepto cuando se trate de sociedades anónimas abiertas.

30. Cuando el proponente induzca a error a la administración. 31. Si la Entidad comprueba el incumplimiento del oferente o de sus representantes o empleados,

respecto de los compromisos adquiridos en el documento anticorrupción, durante el proceso de selección. Si esta comprobación se da con posterioridad a la adjudicación, LA ENTIDAD podrá dar por terminado de manera anticipada el contrato por causa imputable al contratista, haciendo aplicables todas las consecuencias previstas para esta situación.

32. Cuando se Utilice el logo de la Entidad para la presentación de la oferta 33. Cuando la propuesta presentada no cumpla con los requerimientos financieros, económicos y

técnicos mínimos establecidos en el presente Pliego de Condiciones, sus anexos y adendas. 34. Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o

que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas en este Pliego de Condiciones.

35. Cuando no se presente la carta de intención para participar en esta Convocatoria de acuerdo a las indicaciones fijadas en este Pliego de Condiciones.

36. Cuando el representante legal no suscriba la carta de intención para participar en esta Convocatoria o cuando quien lo haga no se encuentre debidamente autorizado.

37. Cuando el representante legal no suscriba la carta de presentación de la propuesta o cuando quien lo haga no se encuentre debidamente autorizado.

38. Cuando el proponente no presente el documento de constitución del consorcio o unión temporal, según el caso, o sea presentado sin la suscripción de los integrantes, o no se


40

designe el representante legal en el mismo, o que en el mismo se impongan limitaciones al representante legal y éste las exceda.

39. Cuando la propuesta se presente incompleta, confusa o imprecisa y cuando habiéndose solicitado su aclaración, el proponente no subsane correctamente y dentro del término fijado por la Entidad, la información o documentación solicitada por el SENA.

40. Cuando el objeto social del proponente no tenga relación con el objeto del proceso contractual que se adelanta.

41. Cuando la garantía de seriedad de la oferta presente errores respecto al valor y/o plazo establecidos y no se subsanen dentro del plazo señalado por el SENA.

42. Cuando se compruebe que los documentos presentados por el proponente contienen información imprecisa, incorrecta y/o inexacta o que de cualquier manera no corresponda a la realidad y que afecte la comparación de las ofertas, caso en el cual se iniciaran las acciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.

43. Cuando se compruebe que el proponente ha influido o presionado sobre el estudio de las ofertas.

44. Los demás casos expresamente establecidos en el presente Pliego de Condiciones y por la Ley.

ESPACIO EN BLANCO

CAPÍTULO IV

FACTORES DE ESCOGENCIA Y CALIFICACIÓN

4 FACTORES DE ESCOGENCIA Y CALIFICACIÓN

El Subdirector designará el comité evaluador para el estudio de las propuestas para adjudicar o declarar desierta la Selección Abreviada.

4.1. PROCEDIMIENTO

Dentro del término señalado en el cronograma del proceso se procederá a realizar en una primera


41

fase la verificación de los requisitos habilitantes con el fin de determinar de acuerdo con la Ley y las exigencias de este Pliego de Condiciones, las propuestas HABILITADAS y en una segunda fase, los elementos de calidad y precio soportado en los puntajes que se señalan a continuación:

FACTORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN

PRIMERA FASE

Requisitos Jurídicos Habilitado/No habilitado

Requisitos Financieros Habilitado/No habilitado

Requisitos Técnicos y de Experiencia Habilitado/No habilitado

Requisitos Capacidad de Organización Habilitado/No habilitado

Las ofertas serán evaluadas sobre un total de mil (1000) puntos, resultantes de la sumatoria de los puntajes otorgados a los parámetros de ponderación de conformidad con lo establecido en la siguiente tabla:

SEGUNDA FASE

FACTORES DE EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN PARTICIPACION PORCENTUAL

Propuesta Técnica Evaluable

300 30%

Estímulo a la Industria Nacional

100 10%

Propuesta Económica 600 60%

PUNTAJE MAXIMO TOTAL

1000 100%

4.2. PRIMERA FASE

4.2.1. REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO (HABILITADO/ NO HABILITADO)

Se verificará el cumplimiento del lo dispuesto en el numeral 3.1 del presente pliego de condiciones

4.2.2. REQUISITOS TÉCNICOS Y DE EXPERIENCIA (HABILITADO/NO HABILITADO)

Se verificará el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3.2 del presente pliego de condiciones

4.2.3. REQUISITOS DE ORDEN FINANCIERO (HABILITADO/NO HABILITADO)

La verificación se efectuará teniendo como base los términos y condiciones señalados en el

numeral 3.3 del presente pliego de condiciones

4.2.4. REQUISITOS CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (HABILITADO/NO HABILITADO)


42

La verificación se efectuará teniendo como base los términos y condiciones señalados en el

numeral 3.4 del presente pliego de condiciones

4.3. SEGUNDA FASE

4.3.1. PROPUESTA TÉCNICA EVALUABLE (300)

CRITERIO CALIFICACIÓN

1 Residente de obra: Ingeniero Civil, o Arquitecto con matrícula profesional vigente. Experiencia certificada de 5 años en relación con Construcción y/o Adecuación de Obras.

100 puntos

1 Maestro de Obra: 5 años de experiencia certificada en relación con Construcción y/o

Adecuación de obras.

100 puntos

Personal operativo (6 oficiales y 6 ayudantes): 3 años de experiencia certificada en relación

con la Construcción y/o Adecuación de obras.

60 puntos

Garantía extendida sobre los bienes y materiales

40 puntos

TOTAL 300

Todas personal deberá estar afiliado a seguridad social: salud, pensión y riesgos profesionales, además deben tener los elementos de protección personal que se requieren: cascos, arnés, overol, mosquetones, eslingas y demás.

4.3.1.1. CERTIFICACIONES DEL PERSONAL Y CARTA DE COMPROMISO

(FORMATO No. 6)

El proponente debe adjuntar la copia de la Matricula Profesional del Ingeniero Civil o Arquitecto expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería "COPNIA", que ejercerá como Residente de Obra, junto con las certificaciones que acrediten 5 años en relación con Adecuación y/o construcción de Obras.

El proponente debe adjuntar los documentos del maestro de obra, junto con las certificaciones que acrediten 5 años en relación con Adecuación y/o construcción de Obras.

El proponente debe certificar a sus integrantes del equipo de trabajo y para ello debe anexar el Formato No. 6 carta de compromiso laboral por cada uno, junto con las certificaciones que acrediten 3 años en relación con Adecuación y/o construcción de Obras. El cargo a desempeñar deberá estar de acuerdo al objeto de la presente Contratación.


43

Nota: Las cartas de compromiso laboral son requisito para la asignación de puntaje.

4.3.2. ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL – FORMATO 5 (100 PUNTOS)

Para la presente contratación se asignará un puntaje a las ofertas que se consideren como servicio de origen nacional según lo establecido en el Artículo 4.2.2° del Decreto 734 de 2012, según el cual se entiende por “servicio de origen nacional” aquel prestado por empresas constituidas de acuerdo con la legislación colombiana, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia y conforme al parágrafo del artículo 1 de la ley 816 de 2003, se otorgará tratamiento de “servicio de origen nacional” a aquel servicio que aun que sea ofrecido por sociedades constituidas en el exterior o por personas naturales extranjeras no residentes en Colombia, tengan personas de nacionalidad colombiana a su servicio.

En los términos de la Ley 816 del 7 de Julio de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la Industria

Nacional a través de la contratación pública”, y efectuada la calificación económica y la

técnica, al puntaje obtenido se le adicionarán los puntos que en cada caso se indica si el oferente

garantiza que dentro del equipo humano de trabajo incorpora personal 100% colombiano y

oferentes extranjeros que ofrezcan servicios extranjeros acreditados con componente nacional,

constituyéndose éste puntaje en el final para determinar el orden de elegibilidad de las

propuestas.

Se otorgará tratamiento de bienes o servicios nacionales a aquellos bienes o servicios originarios

de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales

y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda

el mismo tratamiento otorgado a sus bienes o servicios nacionales. En caso de ofertar

servicios en la forma señalada en éste párrafo, se demostrará con informe de la

respectiva Misión Diplomática Colombiana, que se acompañará a la documentación que se

presente.

Entiéndase por bienes o servicios acreditados, aquellos bienes importados que cuentan con

componente nacional o servicios profesionales, técnicos y operativos. El oferente indicará en su

oferta si incluirá componente nacional. En el evento en que exista dicho ofrecimiento por parte del

oferente, éste tendrá la obligación de cumplir con el mismo en la ejecución del contrato, so

pena de hacerse acreedor a las sanciones de ley contempladas en el contrato.

PUNTAJE CONDICIÓN

100 Los proponentes que certifiquen que los servicios ofrecidos son de origen nacional

50 Los proponentes que certifiquen que los servicios ofrecidos son de origen extranjero con incorporación del

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por integrantes nacionales y extranjeros, el puntaje se asignará en proporción al porcentaje de participación de cada integrante, según sea el caso de nacional o extranjero.


44

4.3.3. EVALUACIÓN ECONOMICA (MAXIMO 600 PUNTOS)

4.3.3.1. FORMATO OFERTA ECONOMICA – FORMATO No. 3 En cada una de las propuestas presentadas tanto en originales como en la copia deberá incluirse la propuesta económica en forma IMPRESA y en medio MAGNETICO, con los valores expresados en pesos, en Moneda Legal Colombiana y en idioma Castellano.

El proponente diligenciará en su totalidad el FORMATO NO. 4 el cual deberá ser entregado en medio impreso so pena de RECHAZO, e indicará en el mismo los valores unitarios ofrecidos para cada ítem

Nota: En caso de presentarse errores aritméticos en la determinación del valor total de la propuesta económica que superen el 2% del valor de la propuesta, esta será RECHAZADA.

Los valores unitarios propuestos contemplarán todos los costos directos, indirectos, impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato resultado de la presente licitación, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas contenidas en el presente pliego de condiciones. De igual forma, los precios unitarios contenidos en la propuesta y los que llegaren a pactarse en el desarrollo de la ejecución del contrato, no estarán sujetos a ajuste alguno; razón por la cual, el proponente deberá preveer en su oferta que tiene que asumir los posibles incrementos que se ocasionen, inclusive aquellos que se presenten en la ejecución del contrato por cambio de año si es del caso.

Si se presentare diferencia entre el original de la propuesta y la copia escrita o en CD prevalecerá el ORIGINAL ESCRITO. Si existiere discrepancia entre cifras y textos, se dará prelación a los textos.

El valor total de la oferta no podrá ser superior al cien (100%) por ciento, ni inferior al noventa (90%) por ciento del PRESUPUESTO OFICIAL presentado por el SENA so pena de RECHAZO. El valor total de la Oferta Económica será evaluado así:

FACTOR ECONÓMICO: (600 puntos)

Se determinará el precio promedio de las propuestas, así:

PP=Precio promedio

Pn=Propuesta número

N= Número de propuestas

PP= (P1 + P2 + P3.+Pn)/N

Una vez determinado el precio promedio, se procederá a establecer la propuesta más cercana

a la media, de conformidad con la siguiente fórmula:


45

P% = Porcentaje respecto al precio promedio

PP= Precio promedio

Pn= Propuesta número

P%= (Pn/PP) x 100

Se le otorgarán los 600 puntos a la propuesta que arroje el porcentaje del 100%, o el que esté más cercano a este, por debajo del precio promedio, a las otras propuestas se les otorgarán en forma decreciente cincuenta (50) puntos menos a cada una

Nota: Adicionalmente el SENA, aplicará las “Condiciones preferenciales a favor de la oferta de bienes y servicios producidos por la Mipymes” de acuerdo al Artículo 4.1.5 de Decreto 734 de 2012

“Artículo 4.1.5° Condiciones preferencia/es en favor de la oferta de bienes y servicios producidos por las Mipymes. Salvo lo previsto para la contratación de mínima cuantía y la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, en los procesos de selección que no superen los ciento veinticinco mil dólares americanos (US$125.000) se otorgará un puntaje a los bienes y servicios producidos por las Mipymes de la siguiente manera:

a. Un puntaje del diez por ciento (10%) del total de la calificación a los bienes y servicios

producidos por las micro empresas.

b. Un puntaje del seis por ciento (6%) del total de la calificación a los bienes y servicios producidos por las pequeñas empresas

c. Un puntaje del tres por ciento (3%) del total de la calificación a los bienes y servicios

producidos por las medianas empresas”

4.4. PERIODO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES AL INFORME DE

EVALUACIÓN

De conformidad con el Numeral 6 del art. 3.2.2.1 del Decreto 0734 de 2012 El resultado de la evaluación se publicará en el Secop durante tres (3) días hábiles, término durante el cual los oferentes podrán presentar observaciones a la misma, las cuales serán resueltas por la entidad en el acto de adjudicación del proceso de selección.

En ejercicio de ésta facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar

sus propuestas.

4.5. CRITERIO DE DESEMPATE:

Con fundamento en lo establecido por el artículo 12 de la ley 1150 de 2007, El Decreto 2473 de 2009 y el artículo 4.2.5 del Decreto 0734 de 201, con el fin de dirimir un empate cuando respecto del puntaje total se llegue a presentar esta situación en la puntuación de dos o más ofertas de manera que una u otra queden ubicadas en el primer orden d elegibilidad, se aplicarán las siguientes reglas:

a) Se seleccionará al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en la evaluación Económica


46

b) Se seleccionará al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en la evaluación técnica.

c) Si aún así Persiste la igualdad, se dará aplicación a lo establecido en los numerales 4.2.5.2,

4.2.5.3 y 4.2.5.4 del articulo 4.2.5 Decreto 0734 de 2012, en su respectivo orden.

ESPACIO EN BLANCO

CAPITULO V


47

5. ESPECIFICACIONES

5.1 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS Para el cumplimiento del objetivo general el contratista debe cumplir con la realización de los siguientes objetivos específicos, de manera integral y de conformidad con el conjunto de características, especificaciones y requisitos que se definen en el presente pliego:

No DESCRIPCION UND CAN A COSTOS DIRECTOS

1 PRELIMINARES 1,01 Desmonte de Teja Eternit m2 236,00 1,02 Desmonte Estructura Metalica Cerchas y Correas ml 155,00 1,03 Desmonte Cielo rasos Falsos m2 14,00 1,04 Escarificada de vigas de carga E 7 cm m3 40,00 1,05 Demolicion columnas de 30X 30 m3 4,00 1,06 Demolicion de muro en ladrillo culata m2 29,00 1,07 Desmonte Instalacion Electrica gl 1,00


2,01 Columnas Concreto 3000 psi 30X30 m3 2,80 2,02 Concreto de 3000 PSI recuperacion vigas existe. m3 3,60 2,03 Vigas Aereas 30X30 Concreto 3000 PSI m3 5,50 2,04 Suministro, figurada y amarre de Acero A 37 Kg 480,00 2,05 Suministro, figurada y amarre de Acero PDR 60 Kg 850,00

2,06

Entrepiso en Metaldeck , Vigas Metalica Perfil Cerrado PHR C-355X110X3.5 (3mm) en cajon Lamina Colaborante 2* Calibre 18 m2 145,00

2,07 Instalacion perfil metalico PHR C-355X110X3.5 (3mm) en cajon ml 42,00

2,08 Instalacion perfil metalico PHR C-160X20X2 (2mm) en cajon ml 11,00

2,09 Refuerzo Malla Electrosoldada M-159 Q-4 m2 145,00 3 ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA

3,01 Instalacion de Cerchas existentes ml 155,00 4 CUBIERTA Y CIELO RASOS

4,01 Suministro e Instalacion de Teja Eternit m2 236,00 4,02 Suministro e Instalacionde Caballete A.C ml 20,00 4,03 Suminstro e Instalacion Cieloraso 1 Piso Dry-Wall m2 125,00


48

4,04 Suministro e Instalacion Cieloraso 2 Piso Dry-Wall m2 125,00 5 MAMPOSTERIA

5,01 Muro Ladrilo rejilla m2 38,00 5,02 Muro en Dry-Wall 0.08 Completo m2 18,00

6 PAÑETES

6,01 Pañete impermeabilizado 1:3 con sika 1 o similar m2 40,00 6,02 Filos y Diltaciones ml 80,00




8,01 Salida PVC completa Lamparas Un 20,00 8,02 Salida PVC completa Tomas Un 24,00 8,03 Salida PVC completa Interruptores Un 15,00 8,04 Salida PVC completa Telefono Un 1,00 8,05 Tablero parcial 12 circuitos Un 2,00 8,06 Tubería PVC conduit 3/4" ml 20,00 8,07 Tubería conduit 1" ml 10,00 8,08 Tubería PVC conduit 11/2" ml 15,00

8,09 Linea a Tierra tablero general (varilla cooper well) Un 1,00



8,12 Aparatos Electricos Un 20,00 9 PISO BASES Y ACABADOS

9,01 Alistado pendientado e Impermeabilizado E=0.04 m Mortero 1:3 m2 135,00

9,02 Porcelanato de 0.60x0.60 ref. mall gris new m2 135,00 9,03 Guarda Escoba Porcelanato ref. mall gris new ml 59,00

10 PINTURA


10,02 Vinilo (Tipo 1) sobre pañete tres manos en muros m2 73,00 10,03 Limpieza Ladrillo al Vista m2 40,00 10,04 Proteccion Ladrillo a la Vista m2 40,00



49



11,03 Division en vidrio transparente templado E=8 mm m2 14,00

12 OBRAS EXTERNAS 12,01 Excavacion manual y retiro m3 9,50 12,02 Solado de limpieza para zapatas m3 0,10 12,03 Concreto de 3000 PSI para zapatas y columnas m3 1,25 12,04 Suministro, figurada y amarre de Acero A 37 Kg 58,00 12,05 Suministro, figurada y amarre de Acero PDR 60 Kg 20,00 12,06 Relleno y compactacion de material de afirmado m3 9,30

12,07

Entrepiso en Metaldeck , Vigas Metalica Perfil PHR - C 355 X 110 X 3,5 (3 mm) En cajon Lamina Colaborante 2* Calibre 18; Viguetas Metalicas Perfil PHR - C 160 X 20 x 2 (2 mm) en cajon, Lamina Colaborante 2* Calibre 18. Para Puente de acceso m2 20,18

12,08 Suminstro e Instalacion de Barandas (de acuerdo dideño tipo SENA) m2 16,00


13,01 Demolicion de piso E=0.10 m m2 71,00 13,02 Demolicion de enchape existente en baños m2 241,00 13,03 Demolicion de muros en ladrillo E=0.15 m m2 2,60 13,04 Desmonte de marcos y puertas m2 1,85 13,05 Retiro de aparatos sanitarios existentes Un 6,00

13,06

Alistado de muros para enchape en zona de baños m2 30,00

13,07 Mesones en concreto A=0.60 m 2500 PSI Incluye refuerzo m2 1,70

13,08 Nivelacion de piso en mortero 1:6 E=0.05m m2 71,00 13,09 Enchape en ceramica 25X25 para pisos baños m2 38,50 13,10 Enchape en ceramica 15X25 para pared m2 157,00 13,11 Piso ceramica de 30X30 Alfa o similar m2 30,00 13,12 Divisiones para baño en aluminio y acrilico m2 3,88

13,13 Suministro e instalacion lavamanos sobreponer acuacer color C/GRIF. Un 7,00

13,14 Suministro e instalacion sanitario Acuacer Blanco completo Un 6,00

13,15 Suministro e instalacion orinal mediano completo grif. Tradicional cromo Un 1,00


50

13,16 Mantenimiento de puertas existentes Un 8,00 13,17 Cambio de hoja triplex en puerta Un 4,00 13,18 Vinilo sobre pañete dos manos bajo placa M² 146,00 13,19 Adecuacion cuarto de aseo y Cocina gl 1,00 13,20 Adecuacion Hidraulica general Primer piso gl 1,00 13,21 Retiro de sobrantes Vj 3,00


B VALOR TOTAL COSTO DIRECTO C COSTOS INDIRECTOS 1 Administracion 9%

20,00 2 Imprevistos 3% 3 Utilidades 8% 4 IVA 16% Sobre Utilidad D VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS


F VALOR TOTAL DE LAS OBRAS SIN 4X1000 G 4X100 GL 1,00 H METROS CUADRADOS UND 145,00 I VALOR TOTAL DE LAS OBRAS J VALOR METRO CUADRADO

Las obras contratadas serán ejecutadas para el levantamiento de un segundo Nivel sobre una estructura ya construida a la cual requiere que se realicen mejoras. Las dudas que se llegaren a suscitar serán absueltas en la visita de obra, programada de acuerdo al cronograma anexo. Los proponentes acreditarán su capacidad técnica dando cumplimiento a los requerimientos mínimos establecidos en el presente documento, teniendo en cuenta que es un contrato de suministro y que los precios de los materiales se mantienen durante toda la ejecución del contrato. Por lo tanto es necesario que el contratista establezca las condiciones en que está dispuesto a prestar el suministro, por lo tanto deberá diligenciar el Formato 7 Especificaciones técnicas mínimas. 5.1.2 PERSONAL PROFESIONAL OBLIGATORIO Y PERSONAL MINIMO OBLIGATORIO 5.1.2.1. RESIDENTE DE OBRA Un ingeniero Civil o Arquitecto Residente con dedicación del 100% para atender los frentes de trabajo. 5.1.2.2. PERSONAL MINIMO OBLIGATORIO


51

Deberá contar como mínimo con el siguiente personal para atender los tres frentes de trabajo, así: 1 Residente Dedicación 100% 1 Maestro Calificado. Dedicación 100% 6 Oficial calificado. Dedicación 100% 6 Ayudante. Dedicación 100% 5.2 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES El contratista deberá cancelar los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales, que se generen por la ejecución del contrato. Para la legalización del contrato deberá cancelar el impuesto de timbre en los términos consagrados en la normatividad tributaria vigente y aportar el recibo de pago, cuando a ello haya lugar.

5.3 ASUNTOS REALTIVOS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.3.1 SUBCONTRATOS El contratista no podrá subcontratar la totalidad del contrato. Los subcontratos que el contratista tuviere que celebrar para la correcta ejecución de las obras, deberán respetar las especificaciones técnicas y la calidad de las obras exigidas por el SENA. El contratista será el único responsable de la celebración de los subcontratos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad alguna por dichos actos.

5.3.2. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Este contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del mismo, al proyecto que le sirve de base y a las instrucciones dadas por el supervisor del SENA. Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el contratista será responsable de las fallas que en la construcción se adviertan sin perjuicio de la responsabilidad a que se refiere el artículo 2060 del Código Civil. 5.3.3 OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS Se consideran obras adicionales aquellas cuya naturaleza está determinada por éste contrato, necesarias para la oportuna finalización de la obra y que por circunstancias especiales y/o imprevistas se requieran para la adecuada ejecución del proyecto. Para estas obras, se tendrán en cuenta los precios unitarios previstos en el presente contrato. Las obras adicionales serán calificadas técnica y previamente con el Visto Bueno del supervisor designado por el SENA.

Se consideran obras complementarias aquellas no incluidas en el contrato y que por consiguiente no fueron contempladas en la oferta del CONTRATISTA, pero que son necesarias para el desarrollo y culminación de la obra objeto del Contrato. Estas obras deberán ser estudiadas y calificadas previamente con el Visto Bueno del Supervisor del SENA. Para ello el supervisor solicitará al CONTRATISTA el Análisis de Precios Unitarios correspondiente, ajustándose a las especificaciones técnicas de construcción.

Las obras adicionales y complementarias serán aprobadas conservando el principio de equilibrio


52

financiero contractual y la asignación, tipificación y estimación de riesgos y sólo podrán llevarse a cabo cuando medie acuerdo entre las partes y éste se eleve a escrito 5.4 CAUSALES PARA EL NO PAGO: El Centro Minero del SENA Regional Boyacá se abstendrá de cancelar al CONTRATISTA el servicio cuando se presente cualquiera de los siguientes casos:

5.4.1 Cuando el Contratista no presente como soporte de la factura, los correspondientes soportes de la cuenta.

5.4.2 Cuando los materiales entregados resulte de mala calidad y quede comprobado que con ocasión de tal situación se generó daño.

5.5 CONDICIONES DE CELEBRACION DEL CONTRATO 5.5.1 SUGERENCIAS DE LA SUPERVISIÓN La Interventoría de obra será ejercida por el SENA. El interventor tendrá la facultad de inspeccionar permanentemente el desarrollo del contrato, incluyendo las especificaciones técnicas, así como la calidad de los productos ofrecidos e igualmente velar por el estricto cumplimiento de su objeto. El interventor ejercerá funciones de supervisión y vigilancia técnica, administrativa y financiera del contrato. Por conducto del interventor se tramitarán todos los asuntos relativos al desarrollo del contrato, excepto cuando se estipule lo contrario en el pliego de condiciones y especificaciones. El SENA, en cualquier momento, podrá ordenar que se suspenda la labor de las obras contratadas si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas, sin que el Contratista tenga derecho a reclamos o ampliación del plazo. Todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones que se den al contratista serán impartidas por escrito. El contratista deberá proceder a realizar los trabajos de acuerdo con las instrucciones y órdenes impartidas por el SENA a través de sus representantes. El control de los trabajos por parte del SENA o de sus representantes no aminora en ningún grado la responsabilidad del Contratista ni su autoridad en la dirección de la Obra. 5.5.2 IMPACTO SOCIAL ECONOMICO Y AMBIENTAL DEL PROYECTO De conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, artículo 87 se precisa que el proyecto es viable y que los estudios y planos que aporta la Entidad permiten establecer el impacto social, económico y ambiental que pueda llegar a tener el mismo como ha sido concebido.

a) SOCIAL


53

Los trabajos se realizaran en la sede del Centro Minero del SENA REGIONAL BOYACÁ ubicada en el Kilómetro 7 sector Batá Vereda Morcá del Municipio de Sogamoso (Boyacá), será una obra con vocación social y enfocado para servir a la comunidad. El proyecto tiene un profundo componente social ya que en cumplimiento del deber de la entidad de atención al ciudadano, está concebido para brindarle mejores instalaciones a la ciudadanía que tiene que recurrir a la Entidad con los cuales se busca brindarle tanto a los servidores de la Entidad como a los usuarios que acuden al SENA, ambientes más agradables para garantizar ambientes de aprendizajes adecuados. Así, el SENA podrá cumplir en mejor forma sus funciones constitucionales y misionales, el sitio donde se encuentra ubicado el inmueble objeto de la obra y la destinación de los inmuebles adyacentes que son propiedad del SENA, minimizan el impacto social que pueda tener la ejecución del proyecto, ya que por todo lado se colinda con predios que son del mismo SENA.

b) ECONÓMICO La culminación de las obras a contratar, tendrán como consecuencia directa la valorización del bien inmueble en donde funciona el Centro Minero SENA Regional Boyacá, esto en consideración que los trabajos contratados modernizarán la sede del Centro.

c) AMBIENTAL El objeto del presente proyecto podría ocasionar eventuales impactos ambientales menores por el manejo de los escombros, el ruido que generaría la obra, el polvo que podría levantarse a consecuencia de las actividades previstas, la congestión vehicular por la entrada y salida de volquetas entre otros. Para contrarrestar los posibles impactos, el contratista para la ejecución del proyecto deberá contar con un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, previamente aprobado por el SENA, en el que se tenga en cuenta la mitigación de las eventuales alteraciones al medio ambiente. Para ello se deberá tener en cuenta la normatividad de orden constitucional, y legal como la Ley 99 de 1993, Decreto 2820 de 2010, la Resolución 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente, por medio de la cual se reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales concreto y agregados sueltos de construcción, así como lo dispuesto por las demás normas que modifiquen, adiciones o reglamenten la materia. Dentro del Plan de Manejo Ambiental, el contratista deberá tener en cuenta, entre otras, las siguientes recomendaciones y obligaciones: - Uso de mallas resistentes que eviten la caída de elementos y materiales sobre estudiantes,

personal administrativo, visitantes ocasionales y en general transeúntes y peatones. - Aislar con poli sombra el acceso al público. - Uso de mallas que impidan que micro partículas afecten el medio ambiente. - Manejo de basuras donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje.

Retiro de escombros de conformidad con la Resolución 541 de 1994 y demás normas de orden nacional o distrital vigentes.

- Responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine daño ambiental y los costos asociadas a las mismas.


54

- Minimizar al máximo la producción de ruidos por la utilización de equipos en la ejecución de la obra y que causen molestias a la comunidad.

- Minimizar la producción de polvo tanto por la ejecución de la obra como por el traslado de materiales y escombros.

5.5.2 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 5.5.2.1 Obligaciones Administrativas 1. Garantizar la calidad de los servicios prestados objeto del contrato y responderá por ello de

conformidad con lo estipulado por el Artículo 5° Numeral 4° de la Ley 80 de 1993. 2. Suministrar al supervisor designado por el Centro Minero del SENA Regional Boyacá, la

información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae.

3. Constituir las garantías solicitadas. Asumir todos los gastos que se ocasionen en relación con la ejecución del Contrato.

4. Suministrar la información necesaria al Supervisor del Contrato para elaborar el proyecto de Acta de Liquidación del mismo, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación, Artículo 11 LEY 1150 DE 2007.

5.5.2.2 Obligaciones Laborales: El Contratista se obliga a pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que utilice la ejecución del Contrato, y en general, dar estricto cumplimiento a la totalidad de de obligaciones con el sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales, derivadas de la ejecución del mismo.

5.5.2.3 Obligaciones Técnicas, Condiciones del Servicio:

Para efectos del cumplimiento del contrato de obra, el contratista se obliga a cumplir, además de las condiciones inherentes a la naturaleza del servicio y a las derivadas de las disposiciones legales vigentes sobre la materia con las siguientes:

a) Suministrar al personal, la dotación adecuada de overol, cascos, botas o zapatos, tapa bocas, guantes, entre otros, así como garantizar la comodidad y buena presentación personal, cambiando estos implementos cuando se rompan, manchen o por cualquier circunstancia que impida nuevamente su uso.

b) El contratista gozará de plena libertad para contratar a su cargo y a su costo y bajo su responsabilidad el personal suficiente e idóneo que sea necesario para cumplir con el objeto del contrato, no obstante lo anterior, el contratista queda obligado a remover cualquier empleado que la institución o el supervisor solicite cuando a su juicio se requiera. Así mismo la empresa responde por su cuenta, riesgo y a su costo de acuerdo a las leyes laborales y o subcontratos que haya celebrado por el pago oportuno de salarios, honorarios y prestaciones sociales de los trabajadores que utilice en la ejecución de los servicios, exonerando de cualquier responsabilidad o pago por este concepto a la Entidad, cualquier cambio de personal contratado será notificado por escrito al Supervisor del Contrato.

c) El Contratista debe entregar el área de trabajo aseada recoger los escombros, después de terminar los trabajos y dejarlos en el lugar designado para esto. Cualquier daño ocasionado durante la ejecución del trabajo, la reposición, cambio y arreglo correrá por cuenta de la empresa. Igualmente


55

la conexión de en los equipos debe realizarse en as tomas adecuadas, la conexión de éstos en las tomas equivocadas (tomas de corriente regulada para los computadores), ocasionan grandes daños que deberán correr por cuenta del Contratista.

d) El contratista debe velar por la seguridad social de sus trabajadores conforme a las disposiciones de la Ley 100 de 1993, Igualmente a velar por la salud de sus trabajadores, usando los elementos de protección industrial adecuados para el desarrollo de los trabajos. La empresa debe contar con suficientes elementos de señalización, con el fin de evitar accidentes a funcionarios, empleados y visitantes.

e) El Contratista debe cumplir por su cuenta y costo, las obligaciones generadas en el pago de los aportes parafiscales, prestaciones sociales y demás costos que se generen en la relación laboral con los trabajadores que contrate para la prestación del servicio.

f) El Contratista debe presentar constancia de afiliación del personal a un sistema de seguridad social, ARP y una caja de compensación familiar, expedida por el representante legal de la compañía.

g) El Contratista debe desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA

h) Entregar al SENA las adecuaciones dentro del término previsto dentro del contrato

i) Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancia que pueda incidir en la no oportuna o bebida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA

j) .Ejecutar el objeto del presente contrato bajo las condiciones económicas técnicas y financieras, de acuerdo con lo pactado en el contrato, la propuesta, y los pliegos de condiciones, los cuales hacen parte vinculante del contrato

k) Proveer productos servicios y/o bienes de óptima calidad

l) Reemplazar los productos y/o bienes o servicios que resulte defectuosos o de mala calidad, igualmente deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los productos servicios y/o bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. Si el proveedor no restituye los productos servicios y/o bienes defectuosos dentro del término señalado por el SENA está podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.

m) Avisar al SENA dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente.

n) El trasporte, cargue, descargue, y entrega de los productos y/o bienes requeridos por el SENA , serán asumidos por el PROVEEDOR

o) El riesgo y propiedad de los productos y/o bienes serán asumidos por parte del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.

p) Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en las especificaciones del

SENA no exoneran al contratista de la responsabilidad de efectuar la entrega de productos o bienes de primera calidad, si el contratista encuentra inexactitudes o incorrecciones en las especificaciones, deberá hacer corregir o aclarar del SENA estas discrepancias antes de iniciar la ejecución del contrato

q) Todos los Productos y/o bienes que entregara el contratista deberán estar vigentes y ser de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas, de salubridad e higiene, de acuerdo con las normas de calidad del producto

r) Las de mas contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.

5.5.3 LIQUIDACION DEL CONTRATO

De conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el plazo para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de terminación del mismo.


56

CAPITULO VI

CONTRATACIÓN 6.1 ADJUDICACIÓN La adjudicación se realizará mediante Resolución motivada que se notificará personalmente al proponente favorecido en la forma y términos establecidos para los actos administrativos y se comunicará a los no favorecidos. El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la Entidad y al adjudicatario y no será susceptible de recurso alguno por la vía gubernativa.

6.2 TÉRMINO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Quien resulte adjudicatario de la presente Selección deberá suscribir el contrato en el plazo señalado en el cronograma del proceso. Si el adjudicatario no suscribe el contrato en dicho plazo o no allega oportunamente los documentos de que trata este capítulo quedará a favor del SENA, en calidad de sanción, el valor del depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por el valor del depósito o garantía. En este evento, el SENA, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la Entidad. 6.3. FORMA DE PAGO No se ofrecerá anticipo. El valor de la obra será cancelado mediante acta parcial y final de entrega, así: cincuenta (50%) por ciento de avance de recibo parcial y cincuenta (50%) por ciento al final de obra, en la misma proporción de obra ejecutada, previa aprobación por parte de la Interventoria. Los trabajos se contratarán como obra estatal por el sistema de precios unitarios. El pago se le realizará previo cumplimiento del respectivo trámite administrativo y presentación de certificación expedida por el interventor del contrato en la que conste que el objeto se cumplió a entera satisfacción y acreditación de encontrarse al día en el pago de seguridad social integral (salud y pensión) y aportes parafiscales y caja de compensación y FIC, si a ello hubiere lugar. La certificación deberá contener la actividad desarrollada durante el período a pagar y el valor parcial y total de estos. La factura debe ser presentada de conformidad con las normas tributarias vigentes. El SENA no se hace responsable por actividades desarrolladas sin previa autorización de quien suscribió el contrato. El SENA dispondrá de diez (10) días calendario, contados a partir de la presentación de la factura con los soportes correspondientes para la realización del pago, el cual se realizará en abono en línea, en la cuenta bancaria que hayan autorizado. Se harán las retenciones de ley como son en la fuente por renta y por IVA, por ICA, si tributariamente están sometidos a estas retenciones. Para la realización de cada pago se deberán anexar los siguientes documentos, sin los cuales no se dará trámite para el pago: Factura correspondiente, dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que establece el artículo 617 del Estatuto Tributario y demás normas reglamentarias, incluyendo en la factura el número del contrato objeto de facturación, nombre y Nit de la entidad contratante; la factura debe ir a nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA con Nit. 899.999.034-1.


57

Certificación en la cual haga constar estar al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, de acuerdo a lo establecido en la Ley 789 de 2002 y en la Ley 828 de 2003. La cual deberá estar firmada por el Revisor Fiscal, cuando a ello hubiere lugar o por el Representante Legal. Certificación de paz y salvo expedida por la oficina de promoción y relaciones corporativas de la Regional en donde tenga el domicilio principal la empresa o la persona natural, en la cual se haga constar estar al día en el pago de aportes al SENA, FIC y Cuota de Aprendices, cuando a ello hubiere lugar. Estampillas Pro desarrollo de la UPTC de acuerdo a la ordenanza 030 de 2005 del Departamento de Boyacá. Entregar la copia de planilla integrada de pago de aportes parafiscales y de seguridad social. Se dará trámite de pago una vez se expida la certificación de recibido a satisfacción expedida por el interventor del Contrato. Los pagos que LA ENTIDAD se compromete a efectuar, quedan sujetos al P.A.C. disponible, de acuerdo con las normas legales vigentes, Cuando se realice un contrato con empresa autorretenedora, ésta debe informar en la factura esta condición a fin de no efectuar la correspondiente retención. Los proponentes deben manifestar aceptación expresa de la forma de pago establecida por LA ENTIDAD. 6.4 PLAZO DE EJECUCIÓN El plazo de ejecución del contrato será de veinte (20) días calendario, contados a partir de fecha de suscripción del Acta de Inicio de Obra la cual será firmada por el CONTRATISTA y el interventor designado por el SENA así como la aprobación de la garantía única. 6.5 GARANTÍA: Debe entenderse que los mecanismos contenidos en el proceso, permiten mantener las condiciones económicas y financieras existentes al momento de la presentación de la propuesta por parte del Contratista y consecuentemente, están diseñados para establecer y mantener la ecuación del equilibrio contractual en los términos señalados en la Ley 80 de 1.993. Para garantizar las obligaciones derivadas del proceso contractual, con la propuesta, se exigirá al proponente presentar junto a la respectiva propuesta la GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, por un valor correspondiente al diez por ciento (10%) del monto de la propuesta, con una vigencia desde el momento de la presentación, de la oferta hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato que se suscriba con el proponente adjudicatario, la cual cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos:

La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término

previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres meses.

La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.


58

La falta de pago de los derechos de publicación en el Diario Único de Contratación, previstos como requisitos de legalización del contrato.

Para garantizar las obligaciones derivadas del contrato, para este caso y por tratarse de una actividad que pretende proveer servicios que requieren ser de la mejor calidad, en el cuerpo del contrato, se indicará que El CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del SENA Regional Boyacá, como mecanismo de cobertura del riesgo, una garantía que podrá consistir en póliza de seguros, Fiducia mercantil en garantía, Garantía bancaria a primer requerimiento, Endoso en garantía de títulos valores, Depósito de dinero en garantía y Cartas de Crédito Stand By expedidas en el exterior solo en el caso que las personas naturales o jurídicas sean extranjeras y no tengan domicilio o sucursal en Colombia. Esta garantía deberá constituirse dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la fecha de la firma del contrato y requerirá ser aprobada por el SENA Regional Boyacá. La garantía deberá cumplir los siguientes amparos:

a) CUMPLIMIENTO: Equivalente al 20% del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (04) meses más, a la cual podrá imputarse tanto el valor de la cláusula penal pecuniaria como las multas o los perjuicios derivados de la declaratoria de caducidad.

b) CALIDAD: Equivalente al 20% del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (04) meses más, a la cual podrá imputarse tanto el valor de la cláusula penal pecuniaria como las multas o los perjuicios derivados de la declaratoria de caducidad.

c) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al 20% del Valor del Contrato cuya vigencia será de dos (02) años contados a partir del acta de recibo final a satisfacción.

d) SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por medio de esta garantía La Entidad se precave contra la posibilidad de que el Contratista no cumpla con las obligaciones adquiridas con el personal que haya de utilizar para la debida ejecución del contrato, incluidos los pagos por concepto de accidentes y seguro de vida que se causen con el personal que no tenga afiliado al seguro social, salarios e indemnizaciones.

La cuantía de la Garantía será del Diez por Ciento (10%) del valor total del contrato y sus adiciones el término del amparo será por el plazo del contrato y Tres (3) Años más.

e) RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL: Por medio de esta Garantía la entidad se precave contra la responsabilidad extracontractual con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones en las que pueda incurrir el Contratista en ejecución del Contrato. La cuantía de la Garantía será del Diez por Ciento (10%) del valor del contrato y su vigencia será por el plazo del contrato y cuatro (04) meses más.

f) CALIDAD DE LOS MATERIALES: por un valor equivalente al 20% del valor del contrato, con vigencia igual al plazo total de la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.

SE DEBERÁ PRESENTAR LA GARANTÍA ÚNICA, ACOMPAÑADA DEL RECIBO DE PAGO DE LA MISMA Y EL ANEXO DE LOS AMPAROS A FAVOR DE LA ENTIDADES ESTATALES. 6.6 EXCLUSIÓN DE TODA RELACIÓN LABORAL De conformidad con lo señalado en el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993, en ningún caso el contrato a celebrarse por medio de esta Convocatoria Pública genera relación laboral, ni prestaciones sociales, respecto del contratista o del personal que este ocupe para el desarrollo del objeto contratado.


59

6.7 GASTOS DEL CONTRATISTA Serán por cuenta del contratista, todos los costos que se refieran al pago de impuestos, derechos, tasas y contribuciones que se causen en desarrollo y ejecución del contrato o con base en el mismo, y deberán presentarse el SENA, previo a la iniciación de la ejecución del mismo.

Garantía Única de que trata el numeral 5.4 6.8 SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: La supervisión del contrato será ejercida por un funcionario o contratista del Centro Minero del SENA Regional Boyacá, designado por el Subdirector del SENA Regional Boyacá, quien se encargará de controlar y fiscalizar el recibo a satisfacción del suministro objeto del presente proyecto de pliego de condiciones; se sujetará a lo previsto en la Resolución 000965 de 2012-Manual de Interventoría del Contrato.

ESPACIO EN BLANCO


60

CAPITULO VII

DEL CONTRATO, CONDICIONES GENERALES

7.1 IMPUESTOS Y DEDUCCIONES

Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos, impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la garantía única y sus modificaciones. Como por ejemplo la ordenanza 030 del 25 de Octubre de 2005, quien celebre este contrato para tramitar el pago deberá cancelar el valor del 1% del valor neto del contrato a nombre de la UPTC - ESTAMPILLAS en la cuenta corriente del Banco Bogotá 616461240.

7.1.1. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

El contratista deberá cancelar los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales, que se generen por la ejecución del contrato. Para la legalización del contrato deberá cancelar el impuesto de timbre en los términos consagrados en la normatividad tributaria vigente y aportar el recibo de pago, cuando a ello haya lugar, incluyendo entre otros, el 5% para la contribución de contratos de Obra Pública (Art.6 Ley 1106 de 2006). 7.2 OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO Cuando de conformidad con la información a su alcance la Entidad estime que el valor de una oferta resulta artificialmente bajo y de acuerdo a lo previsto en el Artículo 2.2.10 del decreto 0734 de 2012, requerirá al proponente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Recibidas las explicaciones, el Comité evaluador, recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones. Procederá la recomendación de continuidad de la oferta en el proceso de selección, cuando el valor de la misma responde a circunstancias objetivas del proponente y su oferta, que no ponen en riesgo el proceso, ni el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso que se adjudique el contrato ha dicho proponente. 7.3 REGLAS DE SUBSANABILIDAD De conformidad con el artículo 2.2.8 del Decreto 734 de 2012, la entidad podrá solicitar a los proponentes en cualquier momento y hasta antes de la adjudicación, que se subsane cualquier requisito que no afecte la asignación de puntaje. Para ello se podrán solicitar las aclaraciones que se consideren pertinentes, las cuales deberán ser resueltas por el proponente en los plazos indicados por el SENA, so pena de RECHAZO de la propuesta. 7.4. INDEMNIDAD De conformidad Con lo previsto en el artículo 5.1.6 del Decreto 734 de 2012, el contratista mantendrá indemne al SENA contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, durante la ejecución del objeto y obligaciones del


61

contrato. En caso que se formule reclamo, demanda o acción legal contra el SENA por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del contratista se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al SENA y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. El SENA, a solicitud del CONTRATISTA, podrá prestar su colaboración para atender los reclamos legales y el contratista su vez reconocerá los costos qué estos le ocasionen al SENA, sin que la responsabilidad del contratista se atenúe por este reconocimiento ni por el hecho que el SENA en un momento dado haya prestado su colaboración para atender a la defensa de sus intereses contractuales reclamos demandas o acciones legales Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral el contratista no asume debida y oportunamente la defensa del SENA éste podrá hacerlo directamente, previa comunicación escrita al contratista quién pagará todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el contratista, el SENA tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista por razón de los servicios motivo del contrato o a utilizar cualquier otro medio legal para recaudar el valor de tales erogaciones. 7.5 CLÁUSULAS EXCEPCIONALES A este contrato le son aplicables las cláusulas excepcionales de modificación, interpretación, terminación unilaterales y caducidad, establecidas en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. PARÁGRAFO: A efectos de la modificación o interpretación unilateral, EL SENA invitará por escrito a EL CONTRATISTA a fin de lograr un acuerdo, de no lograrse, se dejará constancia escrita de ello y EL SENA procederá a interpretar o modificar unilateralmente el contrato mediante acto administrativo motivado. 7.6 CESIÓN Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula novena del presente contrato, se prohíbe a EL CONTRATISTA subcontratar o ceder el presente contrato a cualquier título, sin previa autorización escrita por parte de EL SENA, en razón a que el mismo se celebra en consideración de las calidades personalísimas del CONTRATISTA. 7.7 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la firma de este documento, que no se encuentra incursa en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o dentro de las prohibiciones especiales para contratar, previstas en la Constitución Política o en la ley. PARÁGRAFO PRIMERO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en EL CONTRATISTA, ésta cederá inmediatamente el contrato previa autorización escrita de EL SENA y, si ello no fuere posible, EL CONTRATISTA solicitará la terminación anticipada. PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA de llegar a estar incursa en causal de inhabilidad o incompatibilidad, deberá informarlo inmediatamente a EL SENA y podrá proponer un candidato para la cesión del mismo, quién deberá manifestar por escrito que se encuentra dispuesto a continuar con la ejecución del contrato en las mismas condiciones pactadas. SENA se reserva la facultad de aceptar al candidato propuesto por EL CONTRATISTA o en su defecto, autorizar la cesión a favor de un tercero que reúna las condiciones requeridas para continuar la ejecución contractual. 7.8 MULTAS Las partes dentro del libre ejercicio de la autonomía de su voluntad, expresamente pactan el siguiente acuerdo de orden económico: En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones por parte de EL CONTRATISTA, a título de apremio, EL SENA podrá declarar ese hecho y hacer efectivo los apremios o multas diarias y sucesivas del 0.1% del valor total del contrato por cada día de retraso sin exceder el 10% del valor del mismo. Estos apremios convencionales una vez declarados por EL SENA se pagarán mediante compensación con las sumas debidas a EL CONTRATISTA y en caso de


62

insuficiencia de saldos para cubrir este valor se cancelarán directamente por EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO PRIMERO: Para la imposición de las multas EL SENA deberá seguir el procedimiento establecido para este fin en el contrato. 7.9 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA Las partes dentro del libre ejercicio de la autonomía de su voluntad, expresamente pactan el siguiente acuerdo de orden económico: Sin perjuicio de lo estipulado en la cláusula vigésima primera, en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del CONTRATISTA, o de la declaratoria de caducidad del contrato, EL CONTRATISTA deberá pagar a EL SENA, a título de sanción penal pecuniaria una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, cuyo monto se imputará al de los perjuicios definitivos que sufra EL SENA por tal incumplimiento. Las partes pactan que esta sanción penal tiene carácter parcial, que no extingue ni compensa las obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA y que es compatible con la pactado en la cláusula vigésima y con el cobro definitivo de perjuicios que por vía judicial o extrajudicial debiera hacer EL SENA, en caso de incumplimiento del contrato por EL CONTRATISTA o la declaratoria de caducidad. Esta sanción penal pecuniaria se pagará mediante compensación con las sumas debidas a EL CONTRATISTA y en caso de insuficiencia de saldos para cubrir este valor se cancelarán directamente por EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO. La mora o incumplimiento, a que se refiere la cláusula vigésima primera, se entienden referidos al incumplimiento de las obligaciones sustanciales relativas al objeto del contrato o de cualquier otra obligación de carácter formal. Es entendido y aceptado por las partes que el presente contrato presta mérito ejecutivo y que lo estipulado en estas dos cláusulas constituye compromiso irrevocable de pago a favor de EL SENA si se presenta cualquiera de las situaciones pactadas. 7.10 PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA Las partes dentro del libre ejercicio de la autonomía de su voluntad y en cumplimiento de lo previsto en la Ley 1150 de 2007, artículo 17, pactan el siguiente procedimiento para la aplicación de lo previsto en las Cláusulas de multa y penal o para la aplicación de la caducidad del contrato en caso de mora o incumplimiento de las obligaciones pactadas: 1). El Supervisor enviará al ordenador del gasto de EL SENA un informe escrito sobre los hechos constitutivos de mora o de cualquier clase de incumplimiento; 2): Una vez recibido el informe, se estudiará si tales hechos constituyen incumplimiento de la(s) obligación(es) por parte de LA CONTRATISTA, de ser así, el ordenador del gasto de EL SENA citará a LA CONTRATISTA con el fin de solicitarle las explicaciones del caso. A esta citación podrá invitarse también al Supervisor y demás personas que EL SENA estime necesario; 3). En dicha citación se le advertirá a LA CONTRATISTA que de no asistir a la audiencia tendrá tres (3) días hábiles para justificar las razones de su inasistencia. Una vez recibida la justificación, se procederá a señalar por una sola vez nueva fecha y hora para la audiencia; 4) En caso de no asistir a la audiencia o no justificar las razones de su inasistencia, EL SENA requerirá a LA CONTRATISTA para que dentro de los (3) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación presente un informe en el que rinda las explicaciones del caso; 5) Una vez evaluadas las explicaciones dadas por LA CONTRATISTA bien sea en audiencia o por escrito, se resolverá sobre la imposición de las sanciones correspondientes; 6) En el evento de no presentarse informe alguno por parte del CONTRATISTA, EL SENA resolverá sobre la imposición de multas o de la cláusula penal pecuniaria, con fundamento en la información que tenga al momento de presentarse la mora o el incumplimiento. 7) Si EL SENA considera que los retardos o incumplimientos pueden ser atendidos mediante los apremios económicos pactados en las Cláusulas de multa y penal, así lo planteará al CONTRATISTA. En caso de que las partes lleguen a este acuerdo se dejará constancia en el acta correspondiente y se procederá al pago de la suma debida por LA CONTRATISTA en la forma pactada en las Cláusulas de multa y penal; si no se llegare a acuerdo, EL SENA mediante acto motivado podrá declarar la


63

ocurrencia de los hechos que constituyen la mora o el incumplimiento y aplicar los apremios económicos - multas, cláusula penal pecuniaria-, pactados. Cualquiera de estas medidas se pueden aplicar cuantas veces sea necesario, sin superar el máximo porcentaje pactado; 8) EL SENA podrá prescindir de la aplicación de los apremios pactados en la Cláusula de multa, declarar la caducidad del contrato y aplicar la cláusula penal pecuniaria no definitiva prevista en la Cláusula penal. Del mismo modo podrá hacerlo si aplicadas las medidas de apremio no se obtiene el cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA y, en general, podrá hacerlo en los casos y condiciones previstos en la ley. PARÁGRAFO PRIMERO: Del procedimiento que se surta se levantará un acta que se suscribirá por los intervinientes o se dejará constancia sobre la actuación que se surta. Los valores de las multas y de la cláusula penal, será impuestos por EL SENA mediante resolución motivada, contra la cual procede el recurso de reposición. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las multas sólo procederán mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. 7.11 LIQUIDACIÓN El presente contrato se liquidará en los términos y plazos establecidos en la Ley 80 de 1993, artículo 60, modificado por la Ley 1150 de 2007, artículo 11. Para la suscripción del acta de liquidación respectiva, EL SENA verificará y dejará constancia del cumplimiento de las obligaciones por parte de LA CONTRATISTA para con el Sistema General Integral de Seguridad Social y parafiscales durante la vigencia del contrato, estableciendo una relación entre el monto cancelado y las sumas que debió cotizar. 7.12 DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integral del presente contrato 1. Los estudios previos de conveniencia y oportunidad; 2. El proyecto de pliego de condiciones; 3. El certificado de disponibilidad presupuestal 4. La Resolución Ordinaria de adjudicación del presente proceso de contratación; .5. Los demás documentos que se deriven en desarrollo del contrato. En caso de presentarse discrepancias, el orden de prelación será: 1. El contrato; 2. La oferta presentada por EL CONTRATISTA; 3. El proyecto de pliego de condiciones; 4. Los estudios de conveniencia y oportunidad y 5. El texto del contrato. 7.13 OBLIGACIONES 7.13.1 DEL CONTRATISTA 7.13.1.1. Generales Se establecen como obligaciones generales del contratista:

1) Cumplir el objeto del contrato dentro del plazo establecido. 2) Suministrar el servicio bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras de acuerdo con

su propuesta. 3) Cumplir con las normas técnicas de calidad que para los bienes requeridos se exijan. 4) Suministrar los materiales requeridos para llevar a cabo la construcción y adecuación de las

edificaciones de la sala emprendete del Centro Minero del SENA Regional Boyacá, los cuales deberán ser de la mejor calidad y contar con las especificaciones técnicas y de calidad que se exijan para cada uno de los elementos.

5) Llevar a cabo todas las actividades necesarias para la construcción y adecuaciones de la Sala Emprendete del Centro Minero SENA Regional Boyacá.

6) Disponer de personal capacitado, competente y calificado para la desarrollar cada una de las actividades del objeto contractual.


64

7) Cumplir con la normatividad vigente respecto del desarrollo de trabajo seguro en alturas en especial con la Resolución 1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo 23 de Julio de 2012, para todo trabajo que durante la ejecución del objeto contractual que se realice a 1.50 metros o más sobre un nivel inferior

8) El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos todo o cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo si que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.

9) El CONTRATISTA debe permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar ese paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

10) El transporte, cargue, descargue de los materiales e insumos requeridos durante la ejecución del contrato serán asumidos por EL CONTRATISTA.

11) El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte de El CONTRATISTA hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.

12) Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del contrato.

13) El personal que desarrolle estas actividades durante la ejecución del contrato, deberá contar con los elementos de protección personal tales como Arnés, Cascos, Botas; Gafas de protección, Slinga, Líneas de Vida y en general todos los materiales que salvaguarden la protección integral del personal a cargo del contratista.

14) Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad. 15) El Contratista demostrará que sus productos cumplen con la normatividad y certificación ISO

14000, 1:2004, ISO 9001:2008. 16) Colaborar con el SENA con lo que sea necesario para el cumplimiento del objeto contractual. 17) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el SENA por conducto

del funcionario que ejercerá la interventoria. 18) Entregar los bienes de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y

cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto, en caso que resulten defectuoso, de mala calidad o con especificaciones diferente o inferiores a los requeridos por la entidad y ofertados por el proponente, deberá reemplazarlos sin costo adicional para la Entidad.

19) Entregar al SENA los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas en la ficha técnica y demás condiciones requeridas por la entidad en la invitación pública y en la oferta presentada por el proponente.

20) Presentar todos los documentos requeridos por el SENA para el trámite del pago respectivo de acuerdo a los bienes y/o servicios entregados.

21) Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.

22) El contratista se obliga a sostener los precios de los bienes y/o servicios ofertados dentro de la ejecución del contrato.

23) Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Interventor.

24) Asumir el transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos requeridos por el SENA. El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.


65

25) Cumplir con las características y especificaciones técnicas de cada elemento solicitado, de acuerdo a la invitación pública, estudios previos y demás documentos que contenga el presente proceso.

26) Cumplir con elementos de buena calidad y con las certificaciones solicitadas de acuerdo al Anexo No. 2 de la propuesta económica y técnicas.

27) En cumplimiento de los dispuesto en el parágrafo del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, el CONTRATISTA deberá efectuar los pagos al sistema general de seguridad social integral, aportes parafiscales (Cajas de compensación familiar, Sena e ICBF), el incumplimiento de esta obligación dará a la imposición de multas sucesivas, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por el supervisor del contrato y será causal para la declaración de la caducidad administrativa.

28) Entregar al SENA las facturas, la certificación del Representante Legal o del Revisor Fiscal de paz y salvo de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, el 1% del valor a pagar por el contrato en estampillas pro-desarrollo de la U.P.T.C., inmediatamente entregue la factura o cuenta de cobro respectiva.

29) Elaborar un cronograma de trabajo, de acuerdo con los lineamientos del presente documento, de conformidad con el diseño de distribución física realizado por El Centro Minero del SENA Regional Boyacá.

30) Realizar el diseño para el MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE EDIFICACIONES DEL CENTRO MINERO SENA REGIONAL BOYACA y datos de la obra, el cual deberá ser entregado y aprobado por el interventor.

31) Realizar un cronograma que debe incluir la metodología para adelantar la obra, un plan general para el desarrollo de las obras, las técnicas y procesos constructivos a emplear, y en general, lo relacionado con el plan de aseguramiento de la calidad, todo acorde con el personal y el equipo necesario para la ejecución del objeto a contratar en el plazo previsto En este plan el contratista hará énfasis en el cumplimiento de los artículos 13 a 47 y 61 de la Resolución 02413 de 1979, sobre Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción, el Titulo 12, Capitulo 1, 2 y 3 del Estatuto de Seguridad Industrial, Resolución No. 02400 de 1979, Decreto 614 de 1984 y Resolución 01016 de 1989, estas dos últimas sobre Salud Ocupacional, o cualquier otra norma legal vigente sobre la material.

32) Realizar un Programa de ejecución de obra: a través de un Diagrama de Barras o similar. Este diagrama debe indicar la duración, tiempos de iniciación y terminación de cada una de las actividades y la secuencia entre las mismas.

33) Presentar en un plazo no mayor a cinco (5) días calendarios a la aprobación de la garantía la totalidad de los análisis de precios unitarios (APU) de los elementos ofertados. Si durante la ejecución del contrato resultaren elementos adicionales, deberá presentar para cada uno de ellos el análisis de precios unitarios.

34) Presentar el programa preliminar de obra al Interventor designado por la entidad en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario a la aprobación de la garantía.

35) Ejecutar las obras contratadas cumpliendo el cronograma general del proyecto, los planos y el manual de especificaciones técnicas y acabados aprobados por el interventor designado por la entidad y el comité de obra del proyecto. En el evento en que se requieran ajustes al cronograma deberá manifestarlo por escrito en el que deberá proponer las eventuales modificaciones y las razones en que fundamenta su solicitud. Dicha solicitud deberá efectuarse con un plazo prudencial, so pena de asumir las demoras que impliquen los ajustes a los diseños del proyecto.

36) Realizar los pedidos de los materiales necesarios para la ejecución de las obras contratadas con suficiente antelación, de tal manera que no alteren ni modifiquen los tiempos de entrega de obra.


66

37) Realizar las adecuaciones provisionales necesarias para la correcta ejecución de la obra (lugar para depósito de escombros, etc.).

38) Realizar verificación de la capacidad de energía, agua, etc, antes de iniciar las obras. 39) Realizar la señalización de la obra correspondiente para la correcta ejecución de la misma,

deberá mantener en el frente de trabajo, las señales que indique peligro para el usuario y la orientación vehicular necesaria para la circulación. La señalización anterior no tendrá pago separado y su costo deberá estar incluido en el valor de la propuesta económica. Disponer de los residuos de la obra en escombreras autorizadas por la entidad competente, y/o en los lugares autorizados para la disposición final de residuos peligrosos (si existieren).

40) Contratar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega y liquidación de esta, por su cuenta y riesgo, el personal de trabajo que se requiera en número y condiciones que garanticen la correcta ejecución de los trabajos contratados. Si se requiere cambio de algún elemento del personal del contratista, el interventor designado por la Entidad o el mismo contratista, deberá reemplazarlo con un empleado de iguales o mejores capacidades laborales al que se está retirando, con previa aprobación de la Interventor. Si a juicio de alguna de las partes contratantes o del INTERVENTOR, se determinara que EL CONTRATISTA está retrasado en su programa de trabajo, se deberán tomar las medidas necesarias para acelerar el ritmo de las obras, tales como: Aumento de personal y equipo, trabajo en horas extras diurnas, nocturnas, o festivos, entre otros, sin que esto represente para el SENA, costo adicional alguno.

41) Pagar a su costa los Salarios Prestaciones Sociales y demás cargas laborales que se causen a favor de los trabajadores ocupados en la obra, además de tenerlos cubiertos por el sistema de seguridad social, todo de acuerdo con las leyes y normas laborales que rigen en Colombia. Para el ingreso de personal a la obra, así como durante la ejecución del contrato deberá presentar las planillas de pago de los Salarios y Prestaciones Sociales y demás cargas laborales que se causen a favor de los trabajadores ocupados en la obra.

42) Cumplir y hacer cumplir a sus trabajadores las normas laborales sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el territorio nacional.

43) Asumir la responsabilidad de todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el personal de Interventoría o del SENA, visitantes autorizados o transeúntes, como resultado de la negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones serán por cuenta del Contratista.

44) Dar aviso al interventor del contrato con ocho (8) días de antelación al vencimiento del plazo del contrato, sobre la fecha de entrega final de la obra, a efectos de que revise el estado de la misma y ordene el arreglo o reconstrucción de toda obra que encuentre defectuosa.

45) Suministrar todos los insumos necesarios para la ejecución del contrato. Los bienes entregados tendrán una garantía mínima de un año, y la adicional que ofrezca el proponente.

46) Ejecutar la obra tanto en calidad como en cantidad, en tiempo con todos los equipos, maquinaria, herramienta, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de la obra.

47) Realizar por su cuenta y riesgo los transportes de materiales y equipos que se requieran para la ejecución del objeto contractual.

48) Presentar informes quincenales o cuando el interventor lo solicite sobre el avance de obra. 49) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta EL SENA por conducto

del funcionario que ejercerá la supervisión para la legalización y perfeccionamiento del contrato.

50) Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en los términos de referencia y en la propuesta presentada.

51) Presentar la factura de cobro conforme a la forma de pago dispuesta en el contrato. 52) Colaborar con el SENA en lo que sea necesario para el cumplimiento del objeto contractual.


67

53) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al SENA a través del Supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a la demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

54) Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Interventor del contrato. 55) Guardar total reserva de la información que por razón del servicio que presta en desarrollo de

sus actividades, ya que es de propiedad del SENA, salvo requerimiento de autoridad competente.

56) El contratista se obliga a sostener los precios de los elementos ofertados dentro de la ejecución del contrato.

57) Reemplazar o ajustar a entera satisfacción sin costo alguno, los elementos que resulten de mala calidad, con defectos de fabricación.

58) Estar al día con el pago de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones y Parafiscales, Cajas de Compensación familiar y SENA).

59) Entregar los elementos de excelente calidad. 60) En cumplimiento de los dispuesto en el parágrafo del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, el

CONTRATISTA deberá efectuar los pagos al sistema general de seguridad social integral, aportes parafiscales (Cajas de compensación familiar, Sena e ICBF), el incumplimiento de esta obligación dará a la imposición de multas sucesivas, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por el supervisor del contrato y será causal para la declaración de la caducidad administrativa.

61) Entregar al SENA las facturas, la certificación del Representante Legal o del Revisor Fiscal de paz y salvo de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, el 1% del valor a pagar por el contrato en estampillas pro-desarrollo de la U.P.T.C., inmediatamente entregue la factura o cuenta de cobro respectiva.

62) Indicar la cuenta bancaria para el pago correspondiente mediante giro electrónico. 7.13.1.1. Específicas:

A) EQUIPO: Disponer de la infraestructura y equipos necesarios para llevar a cabo los trabajos objeto de la presente contratación dentro del costo presentado en la oferta y de acuerdo a las especificaciones y requisitos mínimos exigidos.

B) PERSONAL: Mantener al frente de la obra al personal necesario y suficiente para ejecutar los trabajos durante el plazo establecido. El personal contará con las afiliaciones vigentes al sistema de seguridad social y riesgos profesionales, durante la ejecución de la obra. Así mismo, debe contar con el personal mínimo requerido, como es: un Director, y un Residente de Obra y un Ingeniero Eléctrico, conforme las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el presente proceso.

C) Realizar los trabajos contratados con precaución extrema para evitas deteriorar o dañar las estructuras y sus refuerzos y demás instalaciones, etc. De las Instalaciones del Centro Minero SENA Regional Boyacá.

D) NORMAS TECNICAS: Cumplir con las especificaciones y normatividad vigentes para este tipo de obras, Normas Técnicas y Hojas Técnicas de los productos que se vayan a utilizar.

E) CALIDAD: Entregar a satisfacción las obras contratadas mismas que deben ser ejecutadas de acuerdo con los materiales y calidades ofrecidas.

F) HORARIO: Las obras correspondientes a demoliciones, instalación de andamios, perforaciones, cortes y en general las que produzcan ruido o polvo deberán desarrollarse en un horario de veinticuatro horas (24h) de Lunes a Viernes y en cualquier horario de Sábado a


68

Domingo y/o Lunes Festivo, previendo no causar incomodidades ni afectar ambientalmente por ruidos, polvo, inhalación de vapores u olores nocivos o agresivos

G) MATERIALES: Utilizar materiales nuevos de primera calidad siendo su aplicación y uso de responsabilidad del adjudicatario. Todos los materiales deberán ser producidos por empresas reconocidas y de amplia trayectoria y de experiencia en el mercado.

H) MANEJO AMBIENTAL Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el medio ambiente se enmarcarán dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de minimizar el impacto producido sobre la naturaleza, la salud de las personas, los animales, los vegetales y su interrelación.

I) SEGURIDAD INDUSTRIAL Acatar las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que labora en las obras y del público que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecución de las mismas, acatando la Resolución 02413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio del Trabajo y seguridad social, por el cual se dicta el reglamento

de higiene y seguridad para la industria de la construcción. J) RESPONSABILIDAD SOBRE DAÑOS Prestar especial atención al adelantar los trabajos sin

ocasionar daños a mamposterías, divisiones, carpinterías, baños, estructuras existentes y/o equipos por causa de traslado de maquinaria, o la construcción de las obras que va a ejecutar. Cualquier daño ocasionado a estos será responsabilidad única del adjudicatario, el cual deberá repararlos asumiendo todos los costos.

K) CAPACITACIÓN: Realizar una capacitación dirigida al personal que ejecutará los trabajos, referente a las obras a ejecutar, señalando los riesgos presentes, la forma de prevenirlos, la utilización de equipos de seguridad industrial y demás., así como a los visitantes del mismo

L) Diligenciar completamente los análisis de precios unitarios en forma detallada. En caso de ser necesario desarrollar actividades no previstas dentro de las estipuladas en este Pliego de Condiciones, el contratista antes de iniciar el desarrollo de las mismas, deberá presentar el A.P.U.

M) LIMPIEZA GENERAL Todos los ítems sin excepción incluyen dentro de sus precios unitarios el costo de la limpieza, cargue y retiro de los materiales producto de las labores constructivas. Este producto será llevado por el adjudicatario a una escombrera autorizada por el interventor y por las autoridades de la ciudad y no se aceptarán reclamos por sobre-acarreos. NO SE ACEPTARÁ NINGÚN RECLAMO POR EL CONCEPTO DE LIMPIEZA, CARGUE Y RETIRO.

N) RETIRO Y PROCEDIMIENTOS LEGALES El material sobrante de las demoliciones, los desmontes y las excavaciones estará a cargo del adjudicatario y será retirado del edificio en los lugares autorizados, donde no afecte los intereses del contratante de terceros o del medio ambiente. Esta disposición deberá darse al material que salga de productos de demoliciones u otras labores.

O) SUMINISTRO: Suministrar para todos y cada uno de los ítems que se van a construir los elementos necesarios para el correcto desarrollo del mismo: Mano de obra, Herramientas, Maquinaria, Aparatos, Suministro e instalación de materiales, Ensayos para el control de calidad, dotaciones de personal, Pólizas (según se determine en el contrato).

P) INICIO DE CADA ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA Avisar al Interventor de la Obra con anticipación (por lo menos con dos (2) días de anterioridad) el inicio de cada una de las labores constructivas, como pruebas, demoliciones, retiros, amarres de refuerzos, ensayos, etc.

7.13.2 DEL SENA.

A) Prestar la mayor colaboración al Contratista para la correcta ejecución del objeto contratado.


69

B) Firmar las facturas u otros documentos comerciales que le expida el Contratista y que correspondan a elementos efectivamente entregados, en señal de que acepta la obligación de pagarlos.

C) Realizar los pagos oportunamente previos el cumplimiento de los requisitos legales y fiscales

por parte del Contratista y previa la verificación del cumplimento de las obligaciones del CONTRATISTA.

ESPACIO EN BLANCO


70

CAPÍTULO VIII

FORMATOS Y ANEXOS

Formato No.1 Carta de Presentación de la Propuesta. Formato No 2 Condiciones Técnicas Mínimas

Formato No 3 Oferta Económica Formato No. 4 Experiencia Probable

Formato No. 5 Incentivo a la Industria Nacional Formato No. 6 Información propuestas conjuntas Formato No. 7 Información Tributaria

Anexo No.1 Cronograma del Proceso

Anexo No. 2. Modelo Minuta del Contrato a Celebrar


71

FORMATOS Y ANEXOS

8.1 FORMATO No. 1

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Ciudad y fecha Señores Centro Minero SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA La carrera 12 55 A 51Sogamoso, Boyacá El suscrito _____________________________, como Representante Legal (o apoderado) de ___________________________, NIT________________ de conformidad con lo requerido en el proceso de Selección Abreviada No. ………… presento oferta y solicito ser evaluado para la selección de nuestra oferta y suscripción del correspondiente contrato relacionado con el siguiente objeto: “CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS EDIFICACIONES DE LA SALA EMPRENDETE DEL CENTRO MINERO DEL SENA REGIONAL BOYACÁ”. En caso de resultar seleccionada nuestra oferta nos obligamos a suscribir el contrato y/o pedido correspondiente, cumpliendo con las obligaciones derivadas de él y de la oferta que presentamos. Declaro así mismo: A. Que ninguna persona o entidad distinta de las aquí nombradas tienen intereses en esta propuesta, en el contrato y/o pedido que como consecuencia de ella llegare a celebrarse y que, por consiguiente, sólo obliga a los firmantes. B. Que para la elaboración de la propuesta se han estudiado las condiciones de negociación, sus anexos, los documentos complementarios y que aceptamos todos los requisitos en ellos estipulados y renunciamos a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de estos documentos. C. Que conocemos y aceptamos la Legislación de la República de Colombia. D. Que ninguna de las personas representadas por los firmantes se encuentran incursas en causal alguna de inhabilidad y/o incompatibilidad señaladas por la Constitución, las Leyes Colombianas, para celebrar contratos con el SENA. E. Que la presente oferta tiene una vigencia de (____) días calendario, a partir de la fecha de cierre de la cotización. F. Que el plazo ofrecido para la ejecución del contrato y/o pedido es: ________________ G. Que el valor total de la propuesta incluyendo el IVA, si es del caso, será __________________________ millones de pesos. H. Que en cumplimiento a lo establecido en la Ley, me permito manifestar bajo la gravedad del juramento con las consecuencias jurídicas que implica, que me encuentro a Paz y Salvo por los siguientes conceptos:


72

• Cajas de Compensación • Obligaciones Tributarias Que mi propuesta se resume así:

NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE

CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT

REPRESENTANTE LEGAL

PAÍS DE ORIGEN DEL PROPONENTE

(En caso de Consorcio o Unión Temporal, se debe indicar el nombre de cada una de las partes que lo conforman)

PLAZO PARA EJECUTAR EL CONTRATO:

Nos comprometemos a ejecutar el contrato, en los plazos establecidos por el SENA dentro del proceso de Selección Abreviada de la Referencia.

VALIDEZ DE LA PROPUESTA:

Para todos los efectos, se entenderá que la oferta se mantendrá vigente durante la ejecución y hasta la liquidación del contrato.

GARANTIA DE SERIEDAD:

Aseguradora/ Banco:

Valor:

$

Que la presente propuesta consta de (___) folios debidamente numerados. Que declaro bajo la gravedad de juramento que el proponente SI ____o NO____ ha sido sancionado por alguna(s) de las Entidades Estatales enunciadas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993 con multa o cláusula penal, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos DOS (2) años anteriores a la fecha definitiva de cierre del proceso de selección en referencia. (En caso afirmativo, se deben relacionar las multas, las cláusulas penales respectivas y anexar copia de las sanciones y de las constancias de ejecutoria correspondientes.) Que, en el caso en que me sea adjudicado el contrato me comprometo a aportar, previo a la suscripción del mismo, el NIT y el RUT.


73

Que el Valor total de mi propuesta es de $_______________, incluido el valor del IVA sobre la Utilidad, gastos, impuestos, tasas, etc. Informo que las comunicaciones relativas a este proceso de selección las recibiré en la siguiente dirección: Dirección: __________________________________________________ Ciudad: __________________________________________________ Teléfono(s): __ __________________________________________________ Fax: ___________________________________ CorreoElectrónico___________________________________________________

Atentamente, Firma autorizada Nombre y cargo del signatario Nombre de la firma Nit Dirección, Teléfono y Fax


74

8.2 FORMATO No. 2

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS

Incluye una descripción general de los materiales a ser usados y de su forma de aplicación tanto para la obra negra como para los acabados a utilizar en obra blanca. Los parámetros de selección de materiales, corresponden a los óptimos para la ejecución de las adecuaciones de acuerdo a las expectativas constructivas y de imagen. Sin embargo con el ánimo de buscar la correcta ejecución del objeto a contratar, estas condiciones no pretenden ser restrictivas en sus posibilidades de aporte técnico para el contratista ni para el interventor. Las correcciones o cambios a que haya lugar, serán comunicados a la interventoría para que ésta proceda a aprobar la ejecución por parte del contratista. Cualquier modificación que no haya sido aprobada por la interventoría correrá por cuenta y riesgo del contratista.

No DESCRIPCION UND CAN

A COSTOS DIRECTOS

1 PRELIMINARES

1,01 Desmonte de Teja Eternit m2 236,00

1,02 Desmonte Estructura Metálica Cerchas y Correas ml 155,00

1,03 Desmonte Cielo rasos Falsos m2 14,00

1,04 Escarificada de vigas de carga E 7 cm m3 40,00

1,05 Demolición columnas de 30X 30 m3 4,00

1,06 Demolición de muro en ladrillo culata m2 29,00

1,07 Desmonte Instalación Eléctrica gl 1,00


2,01 Columnas Concreto 3000 psi 30X30 m3 2,80

2,02 Concreto de 3000 PSI recuperación vigas existe. m3 3,60

2,03 Vigas Aéreas 30X30 Concreto 3000 PSI m3 5,50

2,04 Suministro, figurada y amarre de Acero A 37 Kg 480,00

2,05 Suministro, figurada y amarre de Acero PDR 60 Kg 850,00

2,06

Entrepiso en Metaldeck , Vigas Metálica Perfil Cerrado PHR C-355X110X3.5 (3mm) en cajón Lamina Colaborante 2* Calibre 18 m2 145,00


75

2,07

Instalación perfil metálico PHR C-355X110X3.5 (3mm) en cajón ml 42,00

2,08

Instalación perfil metálico PHR C-160X20X2 (2mm) en cajón ml 11,00

2,09 Refuerzo Malla Electrosoldada M-159 Q-4 m2 145,00

3 ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA

3,01 Instalación de Cerchas existentes ml 155,00

4 CUBIERTA Y CIELO RASOS

4,01 Suministro e Instalación de Teja Eternit m2 236,00

4,02 Suministro e Instalación de Caballete A.C ml 20,00



5 MAMPOSTERIA

5,01 Muro Ladrillo rejilla m2 38,00

5,02 Muro en Dry-Wall 0.08 Completo m2 18,00

6 PAÑETES

6,01 Pañete impermeabilizado 1:3 con sika 1 o similar m2 40,00

6,02 Filos y Dilataciones ml 80,00




8,01 Salida PVC completa Lámparas Un 20,00

8,02 Salida PVC completa Tomas Un 24,00

8,03 Salida PVC completa Interruptores Un 15,00

8,04 Salida PVC completa Teléfono Un 1,00

8,05 Tablero parcial 12 circuitos Un 2,00

8,06 Tubería PVC conduit 3/4" ml 20,00

8,07 Tubería conduit 1" ml 10,00

8,08 Tubería PVC conduit 11/2" ml 15,00


76

8,09 Línea a Tierra tablero general (varilla cooper well) Un 1,00



8,12 Aparatos Eléctricos Un 20,00

9 PISO BASES Y ACABADOS

9,01

Alistado pendientado e Impermeabilizado E=0.04 m Mortero 1:3 m2 135,00

9,02 Porcelanato de 0.60x0.60 ref. mall gris new m2 135,00

9,03 Guarda Escoba Porcelanato ref. mall gris new ml 59,00

10 PINTURA


10,02 Vinilo (Tipo 1) sobre pañete tres manos en muros m2 73,00

10,03 Limpieza Ladrillo al Vista m2 40,00

10,04 Protección Ladrillo a la Vista m2 40,00




11,03 División en vidrio transparente templado E=8 mm m2 14,00

12 OBRAS EXTERNAS

12,01 Excavación manual y retiro m3 9,50

12,02 Solado de limpieza para zapatas m3 0,10

12,03 Concreto de 3000 PSI para zapatas y columnas m3 1,25

12,04 Suministro, figurada y amarre de Acero A 37 Kg 58,00

12,05 Suministro, figurada y amarre de Acero PDR 60 Kg 20,00

12,06 Relleno y compactación de material de afirmado m3 9,30


77

12,07

Entrepiso en Metaldeck , Vigas Metálica Perfil PHR - C 355 X 110 X 3,5 (3 mm) En cajón Lamina Colaborante 2* Calibre 18; Viguetas Metálicas Perfil PHR - C 160 X 20 x 2 (2 mm) en cajón, Lamina Colaborante 2* Calibre 18. Para Puente de acceso

m2 20,18

12,08

Suministro e Instalación de Barandas (de acuerdo diseño tipo SENA) m2 16,00


13,01 Demolición de piso E=0.10 m m2 71,00

13,02 Demolición de enchape existente en baños m2 241,00

13,03 Demolición de muros en ladrillo E=0.15 m m2 2,60

13,04 Desmonte de marcos y puertas m2 1,85

13,05 Retiro de aparatos sanitarios existentes Un 6,00

13,06

Alistado de muros para enchape en zona de baños

m2 30,00

13,07

Mesones en concreto A=0.60 m 2500 PSI Incluye refuerzo m2 1,70

13,08 Nivelación de piso en mortero 1:6 E=0.05m m2 71,00

13,09 Enchape en cerámica 25X25 para pisos baños m2 38,50

13,10 Enchape en cerámica 15X25 para pared m2 157,00

13,11 Piso cerámica de 30X30 Alfa o similar m2 30,00

13,12 Divisiones para baño en aluminio y acrilico m2 3,88

13,13

Suministro e instalación lavamanos sobreponer acuacer color C/GRIF. Un 7,00

13,14

Suministro e instalación sanitario Acuacer Blanco completo Un 6,00

13,15

Suministro e instalacion orinal mediano completo grif. Tradicional cromo Un 1,00

13,16 Mantenimiento de puertas existentes Un 8,00

13,17 Cambio de hoja triplex en puerta Un 4,00

13,18 Vinilo sobre pañete dos manos bajo placa M² 146,00

13,19 Adecuación cuarto de aseo y Cocina gl 1,00

13,20 Adecuación Hidráulica general Primer piso gl 1,00

13,21 Retiro de sobrantes Vj 3,00



78

B VALOR TOTAL COSTO DIRECTO

C COSTOS INDIRECTOS

1 Administración 9%

20,00 2 Imprevistos 3%

3 Utilidades 8%

4 IVA 16% Sobre Utilidad

D VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS


F VALOR TOTAL DE LAS OBRAS SIN 4X1000

G 4X100 GL 1,00

H METROS CUADRADOS UND 145,00

I VALOR TOTAL DE LAS OBRAS

J VALOR METRO CUADRADO Toda medida y forma de pago incluye: materiales con su correspondiente desperdicio, mano de obra, prestaciones, herramientas y equipos necesarios para una correcta ejecución, instalación, acabado y funcionamiento de la obra pormenorizada en la descripción y ejecución, en caso contrario, la especificación correspondiente contendrá las aclaraciones necesarias. El/Los suscrito (s) ___________________________________________________ en Representación Legal de __________________________________ manifiesto que he comprendido las especificaciones descritas en el presente Anexo y me comprometo a tener disponible y cumplir con la totalidad de Los requerimientos técnicos y obligaciones y actividades allí descritas. Y LAS ESPECIFICACIONES QUE SE GENEREN DEL DISEÑO DEFINITIVO APROBADO POR EL INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O EL SENA ________________________________ FIRMA REPRESENTANTE LEGAL C.C..


79

8.3 FORMATO No. 3

OFERTA ECONÓMICA

No DESCRIPCION UND CAN V. UNIT V. TOTAL

A COSTOS DIRECTOS

1 PRELIMINARES

1,01 Desmonte de Teja Eternit m2 236,00 $ 0,00 $ 0,00

1,02 Desmonte Estructura Metalica Cerchas y Correas ml 155,00 $ 0,00 $ 0,00

1,03 Desmonte Cielo rasos Falsos m2 14,00 $ 0,00 $ 0,00

1,04 Escarificada de vigas de carga E 7 cm m3 40,00 $ 0,00 $ 0,00

1,05 Demolicion columnas de 30X 30 m3 4,00 $ 0,00 $ 0,00

1,06 Demolicion de muro en ladrillo culata m2 29,00 $ 0,00 $ 0,00

1,07 Desmonte Instalacion Electrica gl 1,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00


2,01 Columnas Concreto 3000 psi 30X30 m3 2,80 $ 0,00 $ 0,00

2,02 Concreto de 3000 PSI recuperacion vigas existe. m3 3,60 $ 0,00 $ 0,00

2,03 Vigas Aereas 30X30 Concreto 3000 PSI m3 5,50 $ 0,00 $ 0,00

2,04 Suministro, figurada y amarre de Acero A 37 Kg 480,00 $ 0,00 $ 0,00

2,05 Suministro, figurada y amarre de Acero PDR 60 Kg 850,00 $ 0,00 $ 0,00

2,06

Entrepiso en Metaldeck , Vigas Metalica Perfil Cerrado PHR C-355X110X3.5 (3mm) en cajon Lamina Colaborante 2* Calibre 18 m2 145,00 $ 0,00 $ 0,00

2,07 Instalacion perfil metalico PHR C-355X110X3.5 (3mm) en cajon ml 42,00 $ 0,00 $ 0,00

2,08

Instalacion perfil metalico PHR C-160X20X2 (2mm) en cajon ml 11,00 $ 0,00 $ 0,00

2,09 Refuerzo Malla Electrosoldada M-159 Q-4 m2 145,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00

3 ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA

3,01 Instalacion de Cerchas existentes ml 155,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00


80

4 CUBIERTA Y CIELO RASOS

4,01 Suministro e Instalacion de Teja Eternit m2 236,00 $ 0,00 $ 0,00

4,02 Suministro e Instalacionde Caballete A.C ml 20,00 $ 0,00 $ 0,00

4,03 Suminstro e Instalacion Cieloraso 1 Piso Dry-Wall m2 125,00 $ 0,00 $ 0,00

4,04 Suministro e Instalacion Cieloraso 2 Piso Dry-Wall m2 125,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00

5 MAMPOSTERIA

5,01 Muro Ladrilo rejilla m2 38,00 $ 0,00 $ 0,00

5,02 Muro en Dry-Wall 0.08 Completo m2 18,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00

6 PAÑETES

6,01 Pañete impermeabilizado 1:3 con sika 1 o similar m2 40,00 $ 0,00 $ 0,00

6,02 Filos y Diltaciones ml 80,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00


7,01 Ventana en Lamina Cold Rolled Calibre 18 (incluye vidrio transparente 5 mm) m2 93,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00


8,01 Salida PVC completa Lamparas Un 20,00 $ 0,00 $ 0,00

8,02 Salida PVC completa Tomas Un 24,00 $ 0,00 $ 0,00

8,03 Salida PVC completa Interruptores Un 15,00 $ 0,00 $ 0,00

8,04 Salida PVC completa Telefono Un 1,00 $ 0,00 $ 0,00

8,05 Tablero parcial 12 circuitos Un 2,00 $ 0,00 $ 0,00

8,06 Tubería PVC conduit 3/4" ml 20,00 $ 0,00 $ 0,00

8,07 Tubería conduit 1" ml 10,00 $ 0,00 $ 0,00

8,08 Tubería PVC conduit 11/2" ml 15,00 $ 0,00 $ 0,00

8,09 Linea a Tierra tablero general (varilla cooper well) Un 1,00 $ 0,00 $ 0,00

8,10 Lámpara 2x48" bajo placa lateral lámina "industrial" Un 20,00 $ 0,00 $ 0,00

8,11 Lámpara 2x96" bajo placa lateral lamina "industrial" Un 10,00 $ 0,00 $ 0,00

8,12 Aparatos Electricos Un 20,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00

9 PISO BASES Y ACABADOS


81

9,01

Alistado pendientado e Impermeabilizado E=0.04 m Mortero 1:3 m2 135,00 $ 0,00 $ 0,00

9,02 Porcelanato de 0.60x0.60 ref. mall gris new m2 135,00 $ 0,00 $ 0,00

9,03 Guarda Escoba Porcelanato ref. mall gris new ml 59,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00

10 PINTURA

10,01 Estuco muros m2 40,00 $ 0,00 $ 0,00

10,02 Vinilo (Tipo 1) sobre pañete tres manos en muros m2 73,00 $ 0,00 $ 0,00

10,03 Limpieza Ladrillo al Vista m2 40,00 $ 0,00 $ 0,00

10,04 Proteccion Ladrillo a la Vista m2 40,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00


11,01 Puerta en Vidrio transparente templado E=8 mm (1 Hoja) m2 4,00 $ 0,00 $ 0,00

11,02 Puerta en Vidrio transparente templado E=8 mm (2 Hoja) m2 5,80 $ 0,00 $ 0,00

11,03 Division en vidrio transparente templado E=8 mm m2 14,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00

12 OBRAS EXTERNAS

12,01 Excavacion manual y retiro m3 9,50 $ 0,00 $ 0,00

12,02 Solado de limpieza para zapatas m3 0,10 $ 0,00 $ 0,00

12,03 Concreto de 3000 PSI para zapatas y columnas m3 1,25 $ 0,00 $ 0,00

12,04 Suministro, figurada y amarre de Acero A 37 Kg 58,00 $ 0,00 $ 0,00

12,05 Suministro, figurada y amarre de Acero PDR 60 Kg 20,00 $ 0,00 $ 0,00

12,06

Relleno con material de afirmado comptactado con plancha vibradora, incluye acarrero libre de 5 Km y compactación de material de afirmado m3 9,30 $ 0,00 $ 0,00

12,07

Entrepiso en Metaldeck , Vigas Metalica Perfil PHR - C 355 X 110 X 3,5 (3 mm) En cajon Lamina Colaborante 2* Calibre 18; Viguetas Metalicas Perfil PHR - C 160 X 20 x 2 (2 mm) en cajon, Lamina Colaborante 2* Calibre 18. Para Puente de acceso

m2 20,18 $ 0,00 $ 0,00


82

12,08

Suminstro e Instalacion de Barandas (de acuerdo dideño tipo SENA) m2 16,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00


13,01 Demolición de piso E=0.10 m m2 71,00 $ 0,00 $ 0,00

13,02 Demolición de enchape existente en baños m2 241,00 $ 0,00 $ 0,00

13,03 Demolición de muros en ladrillo E=0.15 m m2 2,60 $ 0,00 $ 0,00

13,04 Desmonte de marcos y puertas m2 1,85 $ 0,00 $ 0,00

13,05 Retiro de aparatos sanitarios existentes Un 6,00 $ 0,00 $ 0,00

13,06

Alistado de muros para enchape en zona de baños

m2 30,00 $ 0,00 $ 0,00

13,07 Mesones en concreto A=0.60 m 2500 PSI Incluye refuerzo m2 1,70 $ 0,00 $ 0,00

13,08 Nivelación de piso en mortero 1:6 E=0.05m m2 71,00 $ 0,00 $ 0,00

13,09 Enchape en cerámica 25X25 para pisos baños m2 38,50 $ 0,00 $ 0,00

13,10 Enchape en cerámica 15X25 para pared m2 157,00 $ 0,00 $ 0,00

13,11 Piso cerámica de 30X30 Alfa o similar m2 30,00 $ 0,00 $ 0,00

13,12 Divisiones para baño en aluminio y acrílico m2 3,88 $ 0,00 $ 0,00

13,13 Suministro e instalación lavamanos sobreponer acuacer color C/GRIF. Un 7,00 $ 0,00 $ 0,00

13,14

Suministro e instalación sanitario Acuacer Blanco completo Un 6,00 $ 0,00 $ 0,00

13,15 Suministro e instalación orinal mediano completo grif. Tradicional cromo Un 1,00 $ 0,00 $ 0,00

13,16 Mantenimiento de puertas existentes Un 8,00 $ 0,00 $ 0,00

13,17 Cambio de hoja triplex en puerta Un 4,00 $ 0,00 $ 0,00

13,18 Vinilo sobre pañete dos manos bajo placa M² 146,00 $ 0,00 $ 0,00

13,19 Adecuación cuarto de aseo y Cocina gl 1,00 $ 0,00 $ 0,00

13,20 Adecuación Hidráulica general Primer piso gl 1,00 $ 0,00 $ 0,00

13,21 Retiro de sobrantes Vj 3,00 $ 0,00 $ 0,00

14 TOTAL COSTO DIRECTO $ 0,00

B VALOR TOTAL COSTO DIRECTO $ 0,00

$ 0,00

C COSTOS INDIRECTOS

1 Administración 9% 20,00

2 Imprevistos 3%


83

3 Utilidades 8% 4 IVA 16% Sobre Utilidad

D VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS


F VALOR TOTAL DE LAS OBRAS SIN 4X1000

G 4X100 GL 1,00

H METROS CUADRADOS UND 145,00

I VALOR TOTAL DE LAS OBRAS

J VALOR METRO CUADRADO Valor ofertado por ítem no podrá superar el VALOR TECHO, si lo supera será rechazada la propuesta. El valor ofertado por ítem no podrá ser inferior al 85% del VALOR TECHO, si es inferior será

rechazada la propuesta. Nota 1: La oferta deberá incluir el valor correspondiente a todos los costos directos e indirectos, en que incurra el proponente dentro del proceso de selección y para la suscripción del contrato, su perfeccionamiento y legalización, incluyendo todos los Impuestos. En el valor TOTAL se debe incluir el IVA, será el precio a considerar. Si el proponente no discrimina el Impuesto al Valor Agregado IVA y los servicios y bienes objeto del presente proceso de selección causan dicho impuesto, el SENA considerará INCLUIDO en el valor total de la oferta y así lo aceptará el proponente. Señor proponente recuerde que su oferta debe ser en pesos colombianos, a precio unitario e invariable desde la fecha de presentación de la propuesta hasta el recibo definitivo de las obras contratadas por el SENA, en caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este, se entenderá que éste se encuentra incluido en el valor unitario (IVA PRESUNTO). Por excepción, cuando el proponente sea un responsable del régimen simplificado, éste deberá informar tal calidad y no podrá cotizar ni cobrar valor alguno, toda vez que a estos les está prohibido discriminar el IVA. Si el proponente no aclara lo relacionado con este impuesto, se considerará incluido en el precio y el SENA no reconocerá ningún valor adicional por éste concepto. El SENA, no reconocerá ningún reajuste del precio durante la vigencia de la orden, ni precios adicionales.

Nota 2: El oferente debe tener en cuenta la unidad de medida solicitada y cotizar el 100% de los trabajos y elementos solicitados para que la propuesta quede HABILITADA. Nombre y firma del representante legal o apoderado


84

8.4. FORMATO 4

EXPERTIENCIA PROBABLE DEL PROPONENTE

No.

ENTIDAD CONTRATANT

E

CONTRATO No.

OBJETO DEL CONTRATO

FORMA DE EJECUCIÓN I, C, UT (1)

FECHA DE CELEBRACIO

N /

FECHA DE TERMINACIO

N (día - mes -

año)

DURACION (meses)

VALOR FACTURADO

EN PESOS ($) (

EN SMML

V (3)

(2) Para contratos en C o UT, informar únicamente el valor correspondiente al proponente según el porcentaje de participación.

(3) El valor facturado del contrato en pesos se llevará a salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de Terminación del mismo.

NOTAS:

1. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad. 2. La información incluida en el presente formulario es de responsabilidad del proponente.

FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL


85

8.4. FORMATO 4

INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL

El suscrito _________________, con C.C.___________, en mi condición de Representante Legal de la Empresa ______________ en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 816 de 2003 y el artículo 11 del Decreto 679 de 1994, certifica que los bienes y servicios son de origen ______________________. Atentamente, Nombre o Razón Social del Proponente: ________________ NIT.:_______________ Nombre del Representante Legal: _____________________ C. C. Nº ______________________ de _________________ FIRMA: _______________________

NOMBRE DE QUIEN FIRMA:


86

8.5 FORMATO No. 5

Información propuestas conjuntas

COMPROMISO UNIÓN TEMPORAL

Entre, (persona jurídica) -----------------, domiciliados en --------------- constituida mediante Escritura Pública No.-------- otorgada en ------- de 199--- en la Notaría ---- de -----------, representada en éste acto por -------------------------------- mayor de edad y vecino de --------------, identificado con la cédula de ciudadanía No.-------------------- de -----------, quien obra en su carácter de ------------------ con amplias atribuciones al efecto, por una parte, y (persona jurídica) --------------------------------, domiciliada en -----, constituida mediante Escritura No.-------------- otorgada el ----- de 199----, mayor de edad y vecino de ----------- identificado con la cédula de ciudadanía No. -- de --------, quien obra en su carácter de -----------, con amplias atribuciones hemos determinado celebrar un compromiso de unión temporal que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: Este compromiso se celebra con el fin de integrar, como en efecto se integra por medio del presente una oferta conjunta para el presente proceso de SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA RDC No.016 DE 2012 cuyo objeto es _______________________________________________________________________________________________, de conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones definitivo. SEGUNDA: Por virtud de lo anterior nos comprometemos desde ahora, por medio del presente documento, tanto a presentar una oferta conjunta, como a celebrar y ejecutar el contrato respectivo en caso de selección, igualmente en forma conjunta y dentro de las condiciones exigidas por el SENA. TERCERA: Queda expresamente convenido que las personas que integramos esta Unión Temporal respondemos solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y de la ejecución del contrato, en consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de los citados eventos afecta a todos los integrantes que la conforman. Para efectos de la aplicación de las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y de la orden, convenimos que los pliegos y extensión de nuestra participación de la ejecución del contrato, es la siguiente: ______________________________, con una participación del ____.% y ________________.con una participación del _____% Igualmente nos comprometemos a no modificar los pliegos y la extensión de las actividades señaladas anteriormente sin el consentimiento previo y escrito del SENA. CUARTA: Celebrado el contrato, queda convenido que no podrá haber cesión del mismo entre los miembros que integren la Unión Temporal. Cuando se trate de cesión a terceros, se requerirá de la autorización previa, expresa y escrita del SENA. QUINTA: Se hace constar, además que quienes estamos suscribiendo este compromiso disponemos de atribuciones suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos del presente convenio sino también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos que se deriven tanto de la Unión Temporal como de la selección y del contrato que de ella se derive. SEXTA.- DURACIÓN: que la duración del compromiso de unión temporal se extenderá desde la firma del presente compromiso, por todo el plazo de ejecución del contrato que nos sea adjudicado y un (1) año más. No obstante lo anterior, en el evento en que no ocurriere la liquidación dentro del año siguiente a la terminación del contrato, la duración se extenderá hasta la liquidación del contrato. SÉPTIMA.- DIRECCIÓN: Para todos los efectos ante el SENA., se consignan a continuación las direcciones donde funcionarán las oficinas de las personas que integran la Unión Temporal a saber: _________________. No obstante lo anterior, se acepta desde ahora que el SENA, puede dirigirse a la siguiente dirección _______________ Para todos los efectos los integrantes de la Unión Temporal de común acuerdo designamos a ____________ como representante de la misma. Para constancia se firma en _________________ a los ______________ FIRMAS.


87

8.6. FORMATO No. 6

INFORMACIÓN TRIBUTARIA DEL PROPONENTE O DE CADA UNO DE SUS INTEGRANTES, SI

EL MISMO ES UN CONSORCIO O UNA UNIÒN TEMPORAL

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EN QUE REGIMEN SE ENCUENTRA CLASIFICADO COMO PROPONENTE, PROVEEDOR O CONTRATISTA? SI NO

GRAN CONTRIBUYENTE

REGIMEN COMUN

REGIMEN SIMPLIFICADO

PROFESIONAL INDEPENDIENTE

RENTA MARQUE CON UNA X

1. Es usted Sujeto Pasivo de Retención en la Fuente

2. Tiene usted la calidad de Autorretenedor Si tiene la calidad de “Autorretenedor”, anexar fotocopia de la Resolución expedida por la DIAN.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA MARQUE CON UNA X

1. Es usted responsable del Impuesto al Valor agregado-IVA

2. A que Régimen Impositivo pertenece usted como Contratista o Proveedor

Contratista:

Proveedor: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO – ICA MARQUE CON UNA X De acuerdo a las actividades sujetas al Impuesto, en cual se considera clasificado y cuál es el porcentaje

INDUSTRIAL

COMERCIAL

SERVICIOS


88

ANEXO No. 1 Cronograma

DETALLE DESDE LUGAR

Publicación de Aviso de convocatoria, Proyecto de PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES y estudios previos en la página Web del Portal Único de Contratación y Portal del SENA. 17 de Octubre de 2012

www.contratos.gov.co www.sena.edu.co

Publicación del documento que contiene las apreciaciones de la entidad sobre las observaciones presentadas.

23 de Octubre del 2012

www.contratos.gov.co

Recepción de manifestaciones de interés de limitar la convocatoria a MYPES

19 al 23 de Octubre del 2012

[email protected]

Acto de apertura del proceso, Publicación de la resolución de apertura y del PLIEGO DE CONDICIONES definitivo

24 de Octubre del 2012


Recepción de Cartas de Manifestación de interés y comunicación de realización de audiencia de sorteo si a ello hubiere lugar.

24 de Octubre del 2012 al 26 de Octubre de 2012 a las 3:00 pm

[email protected]

Audiencia de Sorteo si a ello hubiere lugar y publicación del Acta de sorteo

27 de Octubre de 2012 a las 3:00 pm

Oficina de Contratación Centro Minero Ubicada en el Kilometro 7 Vereda Morca Sector Batá de Sogamoso (Boyacá) y www.contratos.gov.co

Plazo máximo para presentar solicitudes de aclaración y observaciones frente a la distribución de riesgos

24 de Octubre 2012 hasta el 30 de Octubre

2012 a las 3:00pm [email protected]

Plazo máximo para expedir adendas y aclaraciones

06 de Noviembre de 2012

www.sena.edu.co


Lugar y fecha límite para presentar ofertas

Fecha de Apertura: 24 de Octubre 2012


Fecha y hora de cierre:

07 de Noviembre de 2012 a las 3:00 pm



http://www.contratos/

http://[email protected]/


http://[email protected]/


http://www.sena.edu.co/



89

Visita al sitio de la obra no obligatoria en la sede del Centro Minero del SENA Regional Boyacá, ubicado en el Kilometro 7 Vereda Morca, Sector Bata en la ciudad de Sogamoso (Boyacá)

25 de Octubre de 2012 Sede del Centro Minero SENA , ubicado en el Kilometro 7 Sector Batá Vereda Morcá de la ciudad de Sogamoso (Boyacá) A las 10:00 am.

Periodo de verificación de los requisitos habilitantes y evaluación de las ofertas

Del 08 al 13 de Noviembre 2012


Plazo para presentar documentos y aclaraciones solicitadas por los comités verificadores y evaluadores

Del 08 al 13 de Noviembre 2012

Publicación informes de verificación y evaluación Del 18 al 22 de

Octubre de 2012 www.contratos.gov.co

Recepción de observaciones al informe de evaluación.

Del 14 al 16 de Noviembre 2012 a las

11:00 a.m. [email protected]

Decisión y publicación de Adjudicación

16 de Noviembre de 2012


Elaboración, Suscripción y Legalización del Contrato

19 al 21 de Noviembre al de 2012


Nota: El presente cronograma puede ser sujeto a modificaciones




90

ANEXO No. 2

MINUTA DEL CONTRATO A CELEBRAR Entre los suscritos XXXXXXXXXXXXXXXXX domiciliado en XXXXXXX, e identificado con cédula de ciudadanía XXXXXXX expedida en XXXXXX, actuando en nombre y representación legal del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, en calidad de XXXXXXXXXX de la Regional Boyacá, nombrado mediante Resolución XXXXXX del XX de XXXX de XXXX, en ejercicio de las facultades para contratar conferidas en la Resolución XXXX del XX de XXXX de XXXX, quien para los efectos del presente contrato se denominará El SENA, con NIT 899.999.034-1, establecimiento publico de Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Protección Social, creado por el decreto 118 de 1957 y reestructurado por la Ley 119 de 1994 por el Decreto 249 de 2004 y por la otra XXXX, mayor de edad, domiciliado en la ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. XXX de XXXX, quien obra en nombre y primer representante legal de XXXX con N.I.T. XXXXX, según certificación de la Cámara de Comercio de XXX del XX de XXX de XXXX, quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, y considerando: 1). Que según los estudios adelantados por el Centro Minero del SENA Regional Boyacá, de conformidad con el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, se determinó la necesidad de adelantar el proceso de contratación para xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 2). Que mediante Resolución No. xxxx del xxx de xxxx del 20XX, se procedió a ordenar la apertura del Proceso de Selección xxxxxxxxxxxxxx, cuyo objeto es xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 3). Que la apertura y cierre del proceso, de conformidad con lo señalado en dicha Resolución y en el Pliego de Condiciones, se llevó a cabo entre el xxx y el xx de xxxx de 20xx, respectivamente. 4). Que dentro del plazo antes señalado, presentaron propuestas las firmas xxxxx con NIT. No. xxxxxx. 5). Que los resultados de evaluación de la propuesta se pusieron a disposición del proponente, durante el período comprendido entre el xx y el xxx de xxx de 20xx. 6). Que durante el período de publicación de los resultados de la evaluación, se recibieron observaciones de las firmas xxxx. 7). Que de conformidad con lo previsto en la Resolución 1930 de 2004, el Comité de Licitaciones del Centro Industrial recomendó al Subdirector del Centro industrial del SENA Regional Boyaca, la adjudicación del presente proceso de selección a la firma xxxxx con NIT. No. xxxxx. 8). Que mediante Resolución xxx del xxx de xxx de 2012 se adjudicó el Proceso de Selección abreviada xxxxxxxxxxxxxxxxxx, y fue notificada el mismo día al señor xxxxx, identificado con la cédula de ciudadanía No. xxxx, expedida en xxxx, representante legal de la firma xxxxx. 9). Que existe saldo disponible para amparar este proceso de contratación en el CDP No. xxxx del xx de xx de 20xx. 10). Que este contrato se regirá por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007, y las normas comerciales y civiles pertinentes, y por la oferta presentada por EL CONTRATISTA y en especial las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA.- Objeto: EL CONTRATISTA se compromete a xxxxxxxxxxxxxxxCLÁUSULA SEGUNDA.- Plazo: El término de duración del presente contrato es xxxxxxxxxxxxx, contados do a partir de la aprobación de la garantía única. CLÁUSULA TERCERA.-Valor y Forma de Pago: XXXX PESOS ($XXXX)M/Cte., incluido el I.V.A., suma que: El SENA pagará al CONTRATISTA el valor, durante los treinta (30) días siguientes a la entrega de las cuentas parciales entregadas producto objeto del presente contrato, además el CONTRATISTA deberá anexar la correspondiente factura, la certificación de pago de los aportes parafiscales, esto en cumplimiento de la ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y la certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato. CLÁUSULA CUARTA.- Disponibilidad Presupuestal: Para efectos del pago pactado, EL SENA en el presupuesto 2012 destina los recursos necesarios, según el Certificado de Disponibilidad xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. CLÁUSULA QUINTA.-Obligaciones del CONTRATISTA: El CONTRATISTA se obliga para con EL SENA. a: 1). Suministrar al personal, la dotación adecuada de overol, cascos, botas o zapatos, tapa bocas, guantes, entre otros, así como garantizar la comodidad y buena presentación personal, cambiando


91

estos implementos cuando se rompan, manchen o por cualquier circunstancia que impida nuevamente su uso. 2). El contratista gozará de plena libertad para contratar a su cargo y a su costo y bajo su responsabilidad el personal suficiente e idóneo que sea necesario para cumplir con el objeto del contrato, no obstante lo anterior, el contratista queda obligado a remover cualquier empleado que la institución o el supervisor solicite cuando a su juicio se requiera. Así mismo la empresa responde por su cuenta, riesgo y a su costo de acuerdo a las leyes laborales y o subcontratos que haya celebrado por el pago oportuno de salarios, honorarios y prestaciones sociales de los trabajadores que utilice en la ejecución de los servicios, exonerando de cualquier responsabilidad o pago por este concepto a la Entidad, cualquier cambio de personal contratado será notificado por escrito al Supervisor del Contrato 3). El contratista debe entregar el área de trabajo aseada recoger los escombros, después de terminar los trabajos y dejarlos en el lugar designado para esto. Cualquier daño ocasionado durante la ejecución del trabajo, la reposición, cambio y arreglo correrá por cuenta de la empresa. Igualmente la conexión de en los equipos debe realizarse en las tomas adecuadas, la conexión de éstos en las tomas equivocadas (tomas de corriente regulada para los computadores), ocasionan grandes daños que deberán correr por cuenta de la empresa 4). El contratista debe velar por la seguridad social de sus trabajadores conforme a las disposiciones de la Ley 100 de 1993. Igualmente a velar por la salud de sus trabajadores, usando los elementos de protección industrial adecuados para el desarrollo de los trabajos. La empresa debe contar con suficientes elementos de señalización, con el fin de evitar accidentes a funcionarios, empleados y visitantes 5). El contratista debe cumplir por su cuenta y costo, las obligaciones generadas en el pago de los aportes parafiscales, prestaciones sociales y demás costos que se generen en la relación laboral con los trabajadores que contrate para la prestación del servicio 6). Constancia sobre afiliación del personal a un sistema de seguridad social, ARP y una caja de compensación familiar, expedida por el representante legal de la compañía. 7.) Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA 8). Entregar al SENA las adecuaciones dentro del término previsto dentro del contrato 9). Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancia que pueda incidir en la no oportuna o bebida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA 10). Ejecutar el objeto del presente contrato bajo las condiciones económicas técnicas y financieras, de acuerdo con lo pactado en el contrato, la propuesta, y los pliegos de condiciones, los cuales hacen parte vinculante del contrato 11). Proveer productos servicios y/o bienes de óptima calidad 12). Reemplazar los productos y/o bienes o servicios que resulte defectuosos o de mala calidad, igualmente deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los productos servicios y/o bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. Si el proveedor no restituye los productos servicios y/o bienes defectuosos dentro del término señalado por el SENA está podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato 13). Avisar al SENA dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente 15). El trasporte, cargue, descargue, y entrega de los productos y/o bienes requeridos por el SENA , serán asumidos por el PROVEEDOR 16). El riesgo y propiedad de los productos y/o bienes serán asumidos por parte del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado 17). Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en las especificaciones del SENA no exoneran al contratista de la responsabilidad de efectuar la entrega de productos o bienes de primera calidad, si el contratista encuentra inexactitudes o incorrecciones en las especificaciones, deberá hacer corregir o aclarar del SENA estas discrepancias antes de iniciar la ejecución del contrato 18). Todos los Productos y/o bienes que entregara el contratista deberán estar vigentes y ser de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas, de salubridad e higiene, de acuerdo con las normas de calidad del producto 19). Las de mas contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 CLAUSULA SEXTA.- Obligaciones del SENA: Prestar la mayor colaboración a EL


92

CONTRATISTA, para la correcta ejecución del objeto contratado. CLÁUSULA SEPTIMA.- Supervisión: De conformidad con lo determinado por el manual de supervisión e interventoria 00965 del 17 de mayo del 2012, adoptado por el Director General del SENA, se designa para ejercer la supervisión del presente contrato el funcionario asignado por Subdirector del Centro Minero del SENA Regional Boyacá. Parágrafo. Serán funciones del supervisor las determinadas por manual de supervisión e interventoria 00965 del 17 de mayo del 2012 el cual hace parte integral del presente contrato. CLÁUSULA OCTAVA.-Riesgos: EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de EL SENA con una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia o entidad bancaria legalmente autorizada para funcionar en Colombia. Una garantía única que contemple los siguientes amparos: De cumplimiento: equivalente al diez por ciento (10%) de la orden por el término de duración y cuatro (4) meses más, contados a partir del perfeccionamiento. De salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato por el termino de duración del contrato y tres (3) años más contados a partir de su perfeccionamiento. De responsabilidad Civil Extracontractual: Derivada de la ejecución del contrato, no inferior a doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la expedición de la póliza. La vigencia de esta garantía se otorgará por todo el período de ejecución del contrato y una vigencia igual a la duración del contrato, contados a partir de su perfeccionamiento, Estabilidad y calidad de la obra, por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, con vigencia a partir del recibo a satisfacción y por el termino de cinco (5) años más. CLÁUSULA NOVENA.- Terminación Unilateral del Contrato: EL SENA queda expresamente facultado para que en todo tiempo y lugar, pueda decretar la terminación unilateral del Contrato cuando EL CONTRATISTA, en cualquier tiempo, incumpla total y/o parcialmente cualquiera de las obligaciones pactadas en el mismo o retarde o impida su correcta ejecución, sin que tal determinación implique pago de indemnización alguna ni incumplimiento del presente Contrato. De igual forma, EL SENA podrá decretar la terminación unilateral del presente Contrato cuando la calidad de los servicios prestados por EL CONTRATISTA no tenga la idoneidad y oportunidad esperadas para el tipo de actividad contratada. CLAUSULA DÉCIMA. -Indemnidad del SENA: De conformidad con lo establecido en el Decreto 4828 de 2008, artículo 6º, EL CONTRATISTA mantendrá indemne al SENA de reclamos, pleito, quejas, demandas, acciones legales y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones originados en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes . CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA.-Multas: EL CONTRATISTA por medio de este Contrato dará derecho al SENA a imponer multas, en caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contraídas en virtud del contrato, e independientemente de la pena pecuniaria y de la terminación unilateral anticipada, podrá imponer multas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del contrato, en cada caso, sin que en conjunto, superen el diez por ciento (10%) del valor del mismo y sin perjuicio de poder declarar la Caducidad del Contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: En la imposición de multas por parte de EL SENA, se dará cumplimiento al principio señalado en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 del debido proceso. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las multas impuestas se harán efectivas directamente por EL SENA, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las asumas adeudadas al CONTRATISTA, cobro de la garantía o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo la jurisdicción coactiva en los términos previstos en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- Penal Pecuniaria: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total y/o parcial de las obligaciones derivadas del presente Contrato, EL CONTRATISTA pagará al SENA, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato. Parágrafo Primero: La Cláusula Penal impuesta se harán efectiva directamente por EL SENA, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las asumas adeudadas al CONTRATISTA, cobro de la garantía o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo la jurisdicción coactiva en los términos previstos en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007. La resolución por la cual se hace efectiva la pena,


93

se notificará de conformidad con las prescripciones del Código Contencioso Administrativo y del Artículo 31 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DÉCIMA TERCERA.- Caducidad Administrativa: En cuanto hace referencia a la Caducidad y sus efectos, el presente contrato estará sometido a lo que expresamente prevé el Artículo 18 de la Ley 80 de 1993. En todo caso, EL SENA hará la declaratoria de la caducidad administrativa del contrato mediante Resolución motivada, manifestando las causas que dieron lugar a ella. Dicha providencia deberá ser notificada de conformidad con las prescripciones del Código Contencioso Administrativo y contra ella procede el recurso de reposición en los términos del mismo Código. Una vez ejecutoriada la Resolución que decrete la caducidad administrativa, este contrato quedará definitivamente terminado y EL CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.-Liquidación del Contrato: Para efectos de aplicación del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el CONTRATISTA y EL SENA, efectuarán la liquidación del presente contrato dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del mismo, en los siguientes eventos: 1). Cumplimiento del objeto contractual; 2). Vencimiento del término del mismo. 3). Las causales previstas en el Estatuto General de Contratación. Parágrafo: Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo dentro del término señalado, EL SENA procederá a su liquidación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual proferirá resolución motivada. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.-Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales: Para dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que lo complementen, modifiquen y adicionen EL CONTRATISTA deberá allegar una certificación expedida por el Gerente, y/o contador público certificado, según resulte aplicable, en la cual se verifique el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales. La información presentada en desarrollo de la presente Cláusula se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.-Cesión y Subcontratos: El CONTRATISTA, no podrá ceder ni subcontratar el respectivo contrato sin el consentimiento previo y escrito del SENA pudiendo éste negar la autorización de la cesión o del subcontrato. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.-Requisitos para el Perfeccionamiento y Ejecución: Para el perfeccionamiento y ejecución del presente Contrato se requiere: 1). La firma del Contrato por las partes; 2). Registro Presupuestal; 3). Aprobación de la Garantía Única; y, 4). Certificación expedida por el gerente y/o contador público certificando los aportes a la seguridad Social y Parafiscales 5). Pago de los derechos de publicación del contrato por parte del contratista. 6). Pago del impuesto de timbre (para contratos que apliquen). CLÁUSULA DÉSIMA OCTAVA.- Documentos: Forman parte del presente Contrato y se anexan al mismo, los siguientes documentos: 1). Los anexos soportes del proceso contractual. 2). Los Pliegos de condiciones. 3). Certificado de Disponibilidad Presupuestal; 4). La Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 5). Estudio de Conveniencia y Oportunidad; 6). Registro Presupuestal; 7). Certificación expedida por el gerente y/o contador público certificando los aportes a la seguridad Social y Parafiscales, y, 8). Recibo de pago de la publicación en el Diario Único de contratación Estatal. 9). Octava Recibo de pago del impuesto de timbre (cuando aplique). CLÁUSULA DÉSIMA NOVENA.-Inhabilidades e Incompatibilidades: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la suscripción del presente Contrato que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad contempladas en el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y de la Constitución Política. CLÁUSULA VIGÉSIMA.-Gastos e Impuestos: EL CONTRATISTA pagará todos los gastos e impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la Ley colombiana. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.-Solución Directa de Controversias Contractuales: Las partes en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la Ley, tales como la conciliación, amigable composición y transacción. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.-Domicilio Contractual y Notificaciones: Para todos los efectos legales, judiciales y extrajudiciales que se deriven del presente Contrato, las partes fijan como domicilio contractual, la ciudad de Sogamoso, Centro Minero SENA


94

Regional Boyacá ubicado en el Kilometro 7 Vereda Morca Sector Batá . EL CONTRATISTA podrá ser notificado en la dirección contenida en la Propuesta presentada. Para constancia se firma en Sogamoso, a los

EL SENA EL CONTRATISTA

Documents

PLIEGO DEFINITIVO DE CONDICIONES SELECCIÓN …contratacion.sena.edu.co/_file/procesos/282_12.pdfcontrato y/o en los costos derivados de éstos. 3. Verifique, antes que nada, que no