PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE REPRESA Y … · - Pasarela peatonal l= 3m (01 und). - Puente canal L=6 m (02 und). ... elaboración del expediente de Liquidación Parcial, por parte

Fecha: 01 de Agosto de 2017

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE REPRESA Y SISTEMA DE RIEGO TANTAR ENLA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN, DISTRITO DE CONCEPCIÓN, PROVINCIA DE

VILCASHUAMÁN, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”CÓDIGO SNIP: 147500

1. INFORMACION DE LA OBRA.

Proceso : AMC N° 017-2013-MINAGRI-PSI derivadode LP Nº 008-2013-MINAGRI-PSI

Monto Expediente Técnico (Actualizado) : S/. 12´006,848.00 (Incl. IGV)CONTRATISTA : CONSORCIO LIBERTADORES

Contrato de Ejecución de Obra : AMC N°017-2013-MINAGRI-PSI derivadode LP N°003-2014-MINAGRI-PSI

Fecha de firma de contrato : 04 de setiembre de 2013Sistema de contratación : A Precios UnitariosMonto total del contrato : S/. 9’718,468.90 (Incl. IGV)

Residente de obra : Ing. Roberto Uscata Maldonado: C.I.P.:

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISORAYACUCHO

Contrato de Supervisión de Obra : CP Nº 001-2013-AG-PSIFirma del Contrato Supervisión : 19 de julio de 2013Monto total Contrato Supervisión : S/. 794,949.48 (Incl. IGV)

Jefe Supervisión : Ing. Max Alfredo Galán Supo: C.I.P.: 31807

DATOS DE PROGRAMACIÓNFecha de Entrega de terreno : 12 de setiembre de 2013Fecha de Inicio de plazo : 19 de setiembre de 2013Plazo Contractual : 360 días calendarioTérmino Contractual : 13 de setiembre de 2014Fecha Vigente (ampliaciones de plazo) : 14 de junio de 2015Adelanto Directo : S/. 1’943,693.78 (Incl. IGV)Adelanto de Materiales : S/. 1’720.612.14 (Incl. IGV)Avance Financiero : 61.15%Avance Físico : 34.08%

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA.

Departamento : AyacuchoProvincia : VilcashuamánDistrito : Concepción

Localidades : Ayrabamba, Mansanayocc, Astanya,Concepción, Huaracayocc, Tantar

3. LOCALIZACIÓN COORDENADAS UTM.

ZONA DEL PROYECTOZONA INICIO BM1

Norte 8505282 Norte 8062809.8Este 614590 Este 614101.07


Zona 18 L Altura 3,834.25 msnm

4. RUTAS DE ACCESO.

Cuadro N° 1: Ruta “Ayacucho-Toccto-Tantar-Concepción”

DESDE HASTA DISTANCIA (KM) TIEMPO ENCAMIONETA (HORAS)

Lima Ayacucho 573 9.00Ayacucho Tocto 50 1.00

Tocto Vilcashuamán 66 2.00Vilcashuamán Concepción 24 1.00

Cuadro N° 2: Ruta “Ayacucho-Toccto-Vischongo-Vilcashuamán-Concepción”

DESDE HASTA DISTANCIA (KM) TIEMPO ENCAMIONETA (HORAS)

Lima Ayacucho 573 9.00Ayacucho Tocto 50 1.00

Tocto Tantar 65 2.00Tantar Concepción 15 0.30

5. METAS DEL PROYECTO.

Las principales metas del proyecto son las siguientes:• Construcción represa Chincher 1 MMC.

- Presa principal homogénea de tierra de 118 m de longitud de 8.00m de altura, anchode corona de 5.0m.

- Presa secundaria de 95m de longitud de corona, con una altura de 3.20m, ancho decorona de 3.40m

- Sistema de captación y salida con tuberías de salida de 8” de acero SCHEDULE 30de 8" (200 mm).

- Caseta de válvulas y poza de amortiguación (01Und).- Vertedero de demasías con un ancho de 7m y una longitud de 107.74m de canal.

• Canal de Aducción L=2+366.17 KM.- Construcción de una bocatoma N° 01 en el lugar de captación de la primera

quebrada. (KM 0+000)- Construcción de bocatoma N° 02 para captar de la segunda quebrada en km 00+000.- Desarenador N° 01, para sedimentar en el canal del primer tramo de 0+020 km.- Desarenador N° 02, ubicado 0+010km del segundo tramo de longitud 1+995.17 km.- Pasarela vehicular L=5 m (01 Unid) en la progresiva (0+553km).- Canoas L=5 m (02 Unid) progresiva 0+388 y 1+065 km.- Canal de aducción trapezoidal primer tramo 0.371 km.- Canal de aducción trapezoidal segundo tramo 1+995.17 km.

• Construcción canal de riego margen derecha L=16+200 KM.- Bocatoma para un caudal máximo de 21.64 m3/seg (01 und).- Desarenador.- Canoas l=3m (07 und)- Canoas l=5m (1und)- Pasarela peatonal l= 2m (02 und)- Pasarela peatonal l= 3m (02 und)- Pasarela vehicular (01 und)- Puente canal de 5m ( 01 und )- Puente canal de 8m ( 01 und )- Puente canal de 11m ( 02und )


- Puente canal de 13m ( 03 und )- Puente canal de 15m ( 04 und )- Toma lateral tipo I (20 und)- Canal de conducción trapezoidal tipo I (L=10+080km).- Canal de conducción trapezoidal tipo II (L=6+520km).

• Construcción canal de riego margen izquierda L=5.000 KM.- Canoas L=1.5m (05und).- Pasarela peatonal l= 3m (01 und).- Puente canal L=6 m (02 und).- Toma lateral tipo I (09 und).- Canal de conducción trapezoidal km (l=5+000 km).- Mitigación Ambiental.- Componente social que consta de un paquete de capacitaciones y

fortalecimiento de la comisión de regantes Tantar.

6. BENEFICIARIOS Y ÁREAS A IRRIGAR.

El área total beneficiada con el Proyecto es de 400 has, con un total de 376 familias.

7. CARTAS FIANZA.

N° NÚMERO DE CARTA CONCEPTO FINANCIERA FECHA VIGENTE

01 010403326-008 Fiel Cumplimiento SCOTIABANK 30/11/2016

8. ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS APROBADOS.

N° ADICIONAL DEDUCTIVO RESOLUCIÓN DIRECTORAL01 Ninguno Ninguno -

9. AMPLIACIONES DE PLAZO.

N° RESOLUCIÓN DIAS FECHA VIGENTE01 Adenda N°01 52 05/11/201402 Consentida 177 01/05/ 201503 RD N°333-2015-MINAGRI-PSI 45 14/06/201504 RD N°425-2015-MINAGRI-PSI Improcedente

10. VALORIZACIONES.

N° DESCRIPCIÓN VALORIZACIÓN S/.01 Suma total Valorización Contractual 2’222,649.48

TOTAL S/. S/. 2’222,649.48

A la fecha se ha cancelado la suma de S/. 2’222,649.48 soles, quedando un saldo acancelar de S/. 3’831,513.50 Soles, según reporte de Estado de Cuenta.


11. EJECUCIÓN FINANCIERA.

Cuadro resumen de la Información de la ejecución financiera mensualizada a la fecha.

12. AVANCE FÍSICO.

El avance físico acumulado hasta la fecha es de 34.08%.

13. CURVA “S”.

Avance Físico Global (Obra Principal + Adicionales - Deductivos).


14. SITUACIÓN ACTUAL DE LA OBRA (marque con una X).

NORMAL

ATRASADA

PARALIZADA XCULMINADA

Situación Actual RESOLUCIÓN DE CONTRATO, POR DEFICIENCIA TÉCNICADEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

CONCLUSIONES:La obra se encuentra paralizada desde el 01 de agosto de 2014.La causal de paralización se refiere a que el Expediente Técnico presenta seriasdeficiencias en la Construcción de la Represa Chincher.El 14 de julio del 2015, el Contratista Consorcio Libertadores, mediante Carta Notarial Nº92RL/2015, comunica al PSI, que en el marco de lo dispuesto en el Art. 169 y 209 delRLCE dispone la resolución total del contrato de obra, por causa atribuible a la entidad,señalando el día 23 de julio a las 10.00 horas para efectuar la constatación física einventario en el lugar de obra.La Entidad, tomando conocimiento de este hecho, ha desconocido este documento y haentablado un arbitraje al Contratista. Iniciando el 04 de agosto del 2015, las acciones dearbitraje ante la Procuraduría Pública del MINAGRI.Con fecha 28/12/2016, la Oficina de Estudios y Proyectos, mediante MemorandoN°1240-2016-MINAGRI-PSI-DIR-OEP, ha dado la conformidad Técnica al ExpedienteTécnico de saldo de Obra, por el monto de S/. 8’470,017.08 Soles, incluido IGV.Se ha solicitado el registro del expediente de Liquidación Parcial, ante SEACEMediante Informe Técnico N°021-2017-MINAGRI-PSI-DIR-OS/CBE, de fecha 06 defebrero del 2017, se ha solicitado Informe Técnico para el registro de modificacionesdel proyecto en fase de Inversión.Se ha solicitada la asignación presupuestal, a la Oficina de Planificación, Presupuestoy seguimiento.Mediante Memorando N°395-2017-MINAGRI-PSI-DIR, de fecha 14 de febrero del2017, se ha solicitado a la oficina de Administración y Finanzas, sobre las acciones aseguir contra el contratista, consorcio Libertadores para el recupero del saldo a favorde la Entidad por el monto de S/. 2’172,533.69 Soles, cuyo resultado es producto de laelaboración del expediente de Liquidación Parcial, por parte del Consultor IngenieroNilo Esteban Carrión García.Mediante Informe Técnico N°032-2017-MINAGRI-PSI-DIR, de fecha 24 de febrero del2017, se ha solicitado a la oficina de Administración y Finanzas, sobre las acciones aseguir contra del Supervisor de la obra Consorcio Ayacucho, para el recupero delsaldo a favor de la Entidad por el monto de S/. 2’172,533.69 Soles, cuyo resultadoes producto de la elaboración del expediente de Liquidación.En la actualidad se está realizando la actualización del Expediente Técnico de Saldode Obra por la OEP-PSI.

ACCIONES POR REALIZAR Solicitar a la Oficina de Asesoría Jurídica, la aprobación del Expediente Técnico

de Saldo de obra, mediante Resolución Directoral. Proceso de Adjudicación de ejecución de obra Designación de Supervisor mediante proceso Entrega de Terreno


Entrega de Expediente Técnico de Saldo de obra al ejecutor de obra y alSupervisor.

Ing. AMPARO SERNA PURIZACASeguimiento y Monitoreo de Ejecución de Obras –

SIERRA AZÚLC.I.P.: 71423


PANEL FOTOGRÁFICO(10 Fotos, solo obra como mínimo de la última visita)





Documents

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE REPRESA Y … · - Pasarela peatonal l= 3m (01 und). - Puente canal L=6 m (02 und). ... elaboración del expediente de Liquidación Parcial, por parte