Reporte de Evaluación - Compranet®web.compranet.gob.mx:8002/HSM/UNICOM/51302/003/2010/017/... · Web viewLas características comunes de los transformadores para subestación y

Términos de Referencia

“PROYECTO INTEGRAL Y CONSTRUCCIÓN DEL PASEO DE LA REVOLUCIÓN, PRIMERA

ETAPA, MUNICIPIO DE QUERÉTARO”

Contenido1. Introducción............................................................................32. Glosario de términos y abreviaturas.........................................33. Objetivo..................................................................................64. Descripción y usos Paseo de la Revolución...............................75. Ubicación................................................................................86. Lineamientos generales...........................................................87. Alcances.................................................................................98. Normas y Reglamentos aplicables..........................................49

8.1. Normas Oficiales Mexicanas (NOM).............................................................508.2. Normas Mexicanas (NMX)...........................................................................528.3. Normas y Lineamientos Extranjeras............................................................528.4. Estándares y Reglamentos..........................................................................538.5. Leyes...........................................................................................................53

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”

Licitación No. Página 2 de 56

1. 1. IntroducciónIntroducciónEl Municipio de Querétaro en su Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012, tiene como visión el propiciar las condiciones necesarias para el desarrollo personal y social de la ciudadanía que garantice los servicios y la seguridad pública; impulse el desarrollo económico sustentable que genere infraestructura para promover el desarrollo humano integral, siendo en éste caso propiciar una infraestructura vial de calidad y eficiente, que otorgue los elementos necesarios para que la población este dotada de vialidades modernas que sean punta de lanza para un desarrollo social que incluyen a todos los sectores de la sociedad Queretana, lográndose por medio de una política de planeación estratégica y un gobierno innovador con beneficios a largo plazo.

Estas acciones y estrategias del Municipio de Querétaro que busca la innovación y la excelencia del servicio público, que de manera coordinada y con una sinergia de acciones con el Gobierno Federal propone el desarrollo Vial en la Entidad que busque mejorar los traslados de personal y mercancías dentro del Estado, en el que convivan los usuarios del transporte urbano, vehículos particulares, ciclistas y peatones.

2. 2. Glosario de términos y abreviaturas.Glosario de términos y abreviaturas.Para los efectos de los presentes términos, se entenderá por:

MUNICIPIO: Municipio de Querétaro.

LEY: La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

COMPRANET: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de proveedores; el padrón de testigos sociales; el registro de proveedores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las



adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.

LICITANTE: Persona física o moral que participe en el presente procedimiento de licitación.

CONTRATISTA: La persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas.

OBRA PÚBLICA: Trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar, y demoler bienes inmuebles.

CONTRATO A PRECIO ALZADO: El importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al contratista será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido. (Art. 45 inciso II, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas).

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN: Conjunto de condiciones generales establecidas para la ejecución de los trabajos propios de la presente licitación.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN: Conjunto de requisitos exigidos para la realización de los trabajos propios de la presente licitación, mismas que complementan a las especificaciones generales.

NORMAS DE CALIDAD: Los requisitos mínimos que, conforme a las especificaciones generales y particulares de construcción.

ESTIMACIÓN: la valuación de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados. En contratos a precio alzado, es la valuación de los trabajos realizados en cada actividad de obra conforme a la cédula de avance y al periodo del programa de ejecución.

PROYECTO EJECUTIVO: el que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de la obra.

PROYECTOS DE INSTALACIONES: Los que comprenden los planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas, especificaciones generales aplicables y particulares que permitan llevar a cabo la obra.



PEA: Proyecto Ejecutivo Autorizado, es el firmado por el Diseñador y la Contratista y Autorizado por la Contratante.

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA: Memoria documental que integra toda la documentación, desde su etapa conceptual hasta el cierre administrativo y económico de los contratos de obra pública y/o de servicios, debiendo respaldarlo con una copia impresa y en archivo electrónico (documentos escaneados).

NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM): Regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normal, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones, aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación.

NORMA MEXICANA (NMX): Aquella que elabora un organismo de normalización o la Secretaría de Economía, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normal. Este tipo de norma prevé para un uso común y repetido, reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado. Las NMX listadas en este anexo, son de aplicación obligatoria para este proyecto.

NORMA O LINEAMIENTO INTERNACIONAL: La norma, lineamiento o documento normativo que emite un organismo internacional de normalización u otro organismo internacional relacionado con la materia, reconocido por el Gobierno Mexicano en los términos del derecho internacional.

NORMA O LINEAMIENTO EXTRANJERO: Regulación técnica que expide el gobierno de otro país, o bien, sus organismos nacionales de normalización, y cuya aplicación es de carácter local, por lo cual, no están reconocidas por el Gobierno de México en los términos del derecho internacional las Normas o lineamientos elaborados por Organismos tales como: DIN, JIS, ASME, API, ASTM, NEMA, NFPA, ANSI, IBC, ASHRAE y otros similares.

ESPECIFICACIÓN: Descripción de las características que debe reunir una instalación, material, equipo, producto o servicio, relativas a su diseño, construcción, operación, mantenimiento, composición, uso o desempeño.



ESTÁNDAR: Documento que establece parámetros tales como las características fisicoquímicas y mecánicas de los materiales, valores y rangos de aplicación en el diseño y fabricación de equipo e instalaciones.

ACREDITACIÓN: Es el acto por el cual una entidad de acreditación reconoce la competencia técnica y confiabilidad de los organismos de certificación, de los laboratorios de prueba, de los laboratorios de calibración y de las unidades de verificación para la evaluación de la conformidad.

SIMILAR: Aquellos equipos y materiales que cumplan como mínimo las mismas especificaciones técnicas, de calidad duración y garantía de servicio y precio que la marca señalada como referencia.

EQUIPO ASOCIADO A OBRA: Mobiliario y Equipo que se integra en todos los servicios y locales para su funcionamiento y operación, necesarios para brindar los servicios a los usuarios.

EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE: Son los equipos que se requieren para la operación de la Unidad (Sistema de Aire Acondicionado, Transformadores, Casa de Máquinas, Cuartos Eléctricos, Hidráulicos, entre otros).

EQUIPO DE PROTECCIÓN CIVIL: Son todos los elementos de seguridad que La Contratista deberá proporcionar para cumplir con los lineamientos y normas de protección civil aplicables a la localidad.

SUPERVISIÓN EXTERNA: La empresa prestadora de servicios contratada por el Municipio para la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por la Contratista.

RESIDENTE DE OBRA: Será el funcionario asignado por el Municipio de Querétaro para la aprobación de las estimaciones para efecto de pago.

3. 3. ObjetivoObjetivoLos presentes términos de referencia tienen por objeto establecer las condiciones que el Licitante deberá considerar en la integración de su propuesta administrativa, técnica y económica para llevar a cabo el “Proyecto Integral y Construcción del Paseo de la Revolución, Primera Etapa, Municipio de Querétaro.”, bajo la modalidad de contratación a Precio Alzado y Tiempo Determinado.



Durante el proceso de licitación los participantes de la Licitación deberán presentar el Anteproyecto de acuerdo con la descripción y usos del Paseo Revolución descrito en el apartado 4 de este documento.

Los Licitantes presentarán durante el proceso licitatorio sus Proyectos Ejecutivos

La empresa ganadora deberá realizar la total Construcción del Paseo Revolución, Primera Etapa, Municipio de Querétaro.: desde los trabajos preliminares, terracerías, cimentación, estructuras, obras de drenaje, pavimentación, jardinería, alumbrado público, los acabados y las instalaciones que se indican en el PEA, suministro e instalación del equipo de instalación permanente, de acuerdo a los plazos y las tarifas autorizadas en el Contrato.

4. 4. Descripción y usos del Paseo de la Revolución,Descripción y usos del Paseo de la Revolución, Primera Etapa, Municipio de Querétaro.Primera Etapa, Municipio de Querétaro.

PROYECTO INTEGRAL

A) El Proyecto deberá de proponer la rectificación, estabilización y recubrimiento del dren “EL ARENAL” en todo el tramo licitado, de acuerdo con la sección hidráulica resultante del estudio hidrológico.

B) Se deberá proponer una vialidad en dos cuerpos con tres carriles cada uno el cuerpo oriente en sentido SUR-NORTE y el cuerpo poniente en sentido NORTE-SUR. El espacio libre entre los dos cuerpos se deberá aprovechar para aéreas verdes, recreativas o deportivas.

C) El Contratista formulara un proyecto de iluminación integral, señalización, y de sembrado de mobiliario urbano.

D) Se deberán contemplar puentes sobre el canal, permitiendo la circulación de vehículos y personas entre la nueva vialidad y las que la alimentan.

E) El Proyecto debe proponer banquetas, andadores y en general vías peatonales para el libre tránsito en la zona.

F) Deberá presentar El Contratista una propuesta de logística que permita la circulación vehicular en el tramo durante la ejecución de la obra.

G) El Contratista deberá contemplar en sus costos los estudios necesarios para la obtención de los permisos Federales y Estatales así como la liberación de los derechos de vía necesarios para la ejecución de los trabajos.

H) Se deberá hacer la propuesta de Diseño de Estructura de Pavimentos, Proyecto de Rasantes y Proyecto de Drenaje Pluvial, sustentándolos con el cálculo correspondiente.



I) La propuesta del proyecto integral podrá considerar diseño urbano vanguardista, diseño y arquitectura de paisaje y en general propuestas que creen una regeneración urbana de la zona.

J) El trazo del canal y la vialidad deberán de considerar la menor afectación posible a los arboles existentes en la zona, intentando en todo momento minimizar el impacto ambiental resultante del derribo de la cubierta arbórea.

5. 5. Ubicación.Ubicación.Del Eje Vial Revolución, Primera Etapa, Municipio de Querétaro. de acuerdo con el siguiente plano de localización: Entre Avenida de la Poesía y Laguna.



Av. La Poesía

Av. Laguna

Sendero Querétaro

6. 6. Lineamientos generalesLineamientos generalesLos siguientes puntos deberán considerarse como obligatorios por el Licitante que resulte favorecido con el resultado del presente proceso.

Conocer, analizar y aplicar la información contenida en estos Términos de Referencia, la cual es de estricta observancia para el cumplimiento del Contrato.

Conocer y cumplir las normas de orden Internacional, Federal, Estatal y Local que sean aplicables.

La normatividad aplicable debe ser la “Edición Vigente” a la fecha de la convocatoria.

Será responsabilidad del Licitante ganador.

Tramitar y obtener las autorizaciones que se requieran para la “Construcción de la Construcción de Eje Vial Paseo Revolución Primer Etapa, Municipio de Querétaro.”.

Presentar las fianzas y garantías por todo el tiempo que dure el contrato, respecto a lo establecido en las bases de la licitación.

Realizar las obras adicionales necesarias para la correcta ejecución de la Construcción de la Construcción de Eje Vial Paseo Revolución Primer Etapa, Municipio de Querétaro.

7. 7. Alcances.Alcances.El proceso de Licitación se realizará en 3 etapas:

Presentación de Anteproyecto Ejecutivo. Desarrollo de Proyecto Ejecutivo

Presentación de Proyecto Ejecutivo y propuestas técnica y económica para la Construcción.



Las consideraciones que cada licitante deberá observar durante la integración de sus propuestas y aquellas a las que se obliga el Contratista a cumplir una vez asignado el Contrato, se exponen en los siguientes apartados.

7.1. Anteproyecto Ejecutivo.

De acuerdo a la “Descripción y usos del Paseo de la Revolución, Primera Etapa, Municipio de Querétaro.” descritos en el apartado No. 4 del presente documento, los Licitantes deberán desarrollar un Anteproyecto, en el entendido de que éste deberá ser sometido a la revisión y aprobación de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Querétaro.

El Anteproyecto debe ser desarrollado en el terreno específico, de acuerdo al levantamiento topográfico y al estudio de infraestructura de servicios, observando las condicionantes del sitio; restricciones de construcción, orientaciones, accesos al terreno, circulaciones, vialidades y los de infraestructura urbana.

La entrega del sembrado del Anteproyecto comprenderá los siguientes entregables:

Descripción textual del concepto del Proyecto Ejecutivo (máximo 4 cuartillas).

Lámina 1.- Planta Conceptual, diagramas generales y de funcionamiento.

Lamina 2.- Planta de Conjunto, Cortes, secciones y representación tridimensional.

Para la presentación y entrega del sembrado del Anteproyecto se deberá observar los siguientes lineamientos:

Los textos correspondientes a dibujos y documentos deben ser redactados en idioma español.

Los planos se presentarán en una impresión en láminas 90x60 formato rígido a color.



Los documentos deben ser realizados con procesador de palabras MS-Word y en donde sea necesario utilizar hojas de cálculo será en MS-Excel (versión 2003 o inferior).

El comité, designado para tal fin, verificará que los Anteproyectos Ejecutivos cumplan con las características solicitadas y determinará cuáles propuestas que cumplen de mejor forma con las necesidades.

7.2. Proyecto Ejecutivo.

De las propuestas seleccionadas, los Licitantes deberán desarrollar el Proyecto Ejecutivo; que comprende la producción de los planos y documentos técnicos a detalle como memorias descriptivas y de cálculo de ingeniería, las especificaciones técnicas de materiales y sistemas constructivos, los estudios específicos y toda la documentación e información que se requiera en las disciplinas de Protección Civil e Ingenierías Civil, así como los Medios Visuales de Representación y la Maqueta Volumétrica. Lo anterior, sujetándose al Anteproyecto Ejecutivo autorizado, debiendo realizarse el sembrado del mismo en el terreno donde se ubicará la Construcción de Eje Vial Paseo Revolución Primer Etapa, Municipio de Querétaro., además de cumplir con la normatividad, reglamentación y especificaciones vigentes y aplicables, ya sean de carácter Federal, Estatal, Municipal e Internacional, además de incluir la aplicación de los principios de la edificación sustentable.

Como parte del desarrollo del Proyecto Ejecutivo, los Licitantes deberán considerar los siguientes entregables:

Estudios Preliminares.o Expediente fotográfico

o Levantamiento topográfico

o Estudio de geotecnia.

Proyecto Ejecutivo

Proyectos de Ingenierías

Arquitectura de Paisaje



Generadores y catálogo de conceptos

Presupuesto base

Programa de ejecución de obra

Tabla de áreas pormenorizado por espacios útiles y construidos

El Licitante ganador deberá realizar las visitas de inspección necesarias al lugar donde se ubicará la Construcción de Eje Vial Paseo Revolución Primer Etapa, Municipio de Querétaro., con el fin de considerar los aspectos físico-geográficos, condiciones del sitio, el entorno inmobiliario y de los servicios de infraestructura existentes, que impacten en la solución del Proyecto Ejecutivo. De las visitas que se generen al sitio de la obra, el Licitante deberá generar un reporte en donde incluya la siguiente información:

a. Resumen ejecutivo de la visita al sitio de trabajo.

b. Expediente fotográfico de los aspectos inspeccionados indicando en una planta la orientación de la toma fotográfica

c. Observaciones relevantes detectadas en el sitio que afecten ó que deban de considerarse en el desarrollo del proyecto.

Será responsabilidad de los Licitantes conocer el Plan de Desarrollo Urbano de la localidad y según el caso, adecuar el Proyecto Ejecutivo a los lineamientos aplicables, como podrán ser vialidades en proyecto a corto plazo, reorientación de flujos vehiculares, alturas permitidas de construcción, obras de protección urbana y/o vial en la zona de influencia del la infraestructura.

Tanto los planos y documentos generados en el desarrollo del Proyecto Ejecutivo deberán entregarse a la Supervisión, debidamente avaladas por el Proyectista del Licitante ganador, el Superintendente de Obra y los Corresponsables o Peritos respectivos, con la presentación y en el tiempo establecido en este documento, en el caso del Estudios de Impacto Urbano, deberán entregarse avalados por el Perito en Desarrollo Urbano, el Superintendente de obra, para que la Supervisión realice los trámites y autorizaciones correspondientes ante las autoridades Federales, Estatales y Municipales respectivas.

Una vez aprobado el Proyecto Ejecutivo completo, cualquier modificación relevante que proponga el Licitante ganador durante el proceso constructivo de la obra, deberá entregarlo para su revisión por parte de la Supervisión,



presentando la justificación técnica correspondiente; de proceder el cambio está lo someterá a la aprobación de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Querétaro.

Los planos y la documentación del Proyecto Ejecutivo que deberán ser revisados y consensuados entre el Licitante ganador, la Supervisión y el Área que para tal efecto designe la Contratante

7.2.1. Documentos Constructivos

El Proyecto Ejecutivo estará contenido de al menos en los siguientes planos:

Planos de Conjunto Planos de Trazo Plantas Conceptuales Generales Plantas Topográfica Planos de Instalaciones Hidráulicas (Incluye dren) Planos de Instalaciones Eléctricas (Alumbrado Público)

Las escalas de cada plano deberán ser adecuadas para su lectura e interpretación de los mismos.

7.2.1.1. Deslinde y levantamiento topográfico

La Contratante proporcionará al Licitante ganador levantamiento de la poligonal (planimetría y altimetría) del terreno destinado para el Construcción del Paseo de la Revolución, Primera Etapa, Municipio de Querétaro..

Es Responsabilidad del Licitante, quien deberá realizar el deslinde del terreno y verificar las dimensiones.

El levantamiento incluirá las curvas de nivel del terreno a cada 50 cm, así como también los Edificios existentes en su perímetro, postes de instalaciones (luz, teléfono, etc.), equipamiento y mobiliario urbano, árboles, señalamientos, pasos peatonales, entre otros.

Este documento será entregado en forma digital en el programa Auto-cad extensión CAD.



7.2.1.2. Estudio de Mecánica de Suelos

La Contratante proporcionara al Licitante ganador el estudio de Mecánica de Suelos tomando en consideración los puntos que a continuación se describen:

Alcance Técnico.

El estudio tiene por objetivos determinar las características del subsuelo, así como su comportamiento, para así definir el tipo y características de la estructura de pavimento.

El estudio comprende la exploración del subsuelo, pruebas de laboratorio, análisis, conclusiones y recomendaciones geotécnicas, de acuerdo a lo siguiente:

1. Reconocimiento y recopilación de información geotécnica del sitio. 2. Sondeos de penetración estándar, según norma ASTM D-1586;

sondeos mixtos, del mismo tipo con muestreo inalterado de 10 cm de diámetro de suelos típicos, y sondeos sin muestreo, detectar la profundidad de la roca o capa dura, la cantidad de sondeos será según los que amerite el proyecto.

3. Instalación de un banco de nivel profundo apoyado en un estrato duro, debiendo éste contar con referencias de Geoposicionamiento (GPS). Esto tiene como fin efectuar nivelaciones en el futuro para conocer la evolución y distribución de hundimientos en el predio.

4. Ensayes de laboratorio. Clasificación de todas las muestras conforme al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, y contenido de agua; límites líquido y plástico, distribución granulométrica por mallas y porcentaje de finos de suelos típicos.

5. Los análisis comprenden:

a. Caracterización de la estratigrafía y propiedades del subsuelo.

b. Implicaciones por hundimiento y agrietamiento del subsuelo.

6. Reporte: El estudio se presentará en un reporte que incluirá objeto y alcance, exploración y pruebas de laboratorio, estratigrafía y propiedades del subsuelo, propuesta(s) de cimentación, conclusiones y recomendaciones.



El estudio debe ser realizado por ingenieros y personal con experiencia comprobable en estudios similares. Además deberá ser tal que permita definir:

a. Si existen materiales sueltos superficiales, grietas, oquedades naturales o galerías de minas, y en caso afirmativo su apropiado tratamiento.

b. La existencia de restos arqueológicos, cimentaciones antiguas, grietas, variaciones fuertes de estratigrafía, historia de carga del predio o cualquier otro factor que pueda tomarse en cuenta en el diseño.

7.2.1.3. Ingeniería Eléctrica (Alumbrado Público)

El Licitante ganador deberá elaborar el Proyecto de Instalación Eléctrica correspondiente al proyecto Ejecutivo, el cual debe cumplir con la normatividad aplicable en vigencia, los requisitos de elaboración marcados en el Reglamento de Construcciones del Municipio de Querétaro, que se describen a continuación, y deberá entregarse debidamente avalado con firma autógrafa, por el Ingeniero Electricista, por el Superintendente de Construcción y el Corresponsable en Instalaciones.

Es el conjunto de cálculos, planos, especificaciones, memorias y cuantificaciones de los diversos elementos que intervienen en los circuitos de distribución de energía eléctrica en una edificación, necesarios para satisfacer un planteamiento de necesidades.

De acuerdo al uso a que se destinen, las instalaciones eléctricas se clasifican en:

A. Instalaciones para fuerza (demanda mayor), que alimentan en forma individual o en grupo, a cargas solicitadas por elementos tales como motores de emergencia, o equipos similares.

B. Instalaciones para iluminación (demanda mayor), que alimentan a los equipos de alumbrado y las cargas eléctricas constituidas por aparatos y máquinas pequeñas a través de contactos.

C. Instalaciones mixtas. En las que se requiera la combinación de ambas.

Requisitos de elaboración

1. El proyectista de las instalaciones eléctricas deberá obtener previamente toda la información necesaria de campo y de las diferentes dependencias, para la solución de los problemas que surjan en la elaboración del proyecto.



2. El proyectista de instalaciones eléctricas deberá coordinarse con los demás proyectistas que intervengan en el diseño de las ingenierías, para intercambiar información y trabajar mancomunadamente.

3. La ejecución de cualquier proyecto eléctrico deberá cumplir con los requisitos y recomendaciones establecidas en el Reglamento de Construcciones del Municipio Querétaro, y el Reglamento de Instalaciones Eléctricas en vigor, el Código Eléctrico Nacional (CEN) y la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE vigente.

4. Para la realización óptima de proyectos de instalaciones eléctricas, deberán definirse inicialmente las necesidades por cubrir y cumplir con las siguientes condiciones:a. La seguridad contra accidentes e incendios, para lo cual las partes

peligrosas deben estar debidamente protegidas y localizadas en lugares adecuados.

b. Se deberá considerar la inversión inicial, tipo, calidad y cantidad de materiales y equipos a instalar; además realizar estudios técnicos sobre consumos de energía, gastos de operación y mantenimiento, así como la amortización de la inversión, para elegir de los anteproyectos, la instalación más económica.

c. Tratándose de equipos de iluminación, se debe proyectar una buena distribución de ellos, con objeto de obtener un buen aspecto y niveles lumínicos uniformes, seleccionando equipos que cumplan la NOM y sean ahorradores de energía.

d. En la ubicación de Subestaciones, tableros de control, motores y demás equipos, deben considerarse los espacios libres para la operación y mantenimiento de los mismos, además de situarse en sitios aislados, donde se impida el paso a personas ajenas, que involuntariamente puedan originar algún accidente. Por norma, no se permiten instalaciones eléctricas e hidrosanitarias por encima de las subestaciones.

e. En lo que se refiere a equipos electromecánicos de transporte, se deberá considerar lo que indique el Reglamento de Construcciones del Municipio de Querétaro.

5. Las instalaciones eléctricas en las edificaciones se inician en las acometidas, las que serán diseñadas tomando en cuenta lo siguiente:a. Las acometidas aéreas en baja tensión serán recibidas en la

construcción con un tubo Conduit metálico, rígido, de pared gruesa, galvanizado, de 51mm de diámetro como mínimo, rematado en una mufa de entrada, de tipo seco. Los cables de la acometida aérea deberán situarse a una altura que permita el paso libre aún de los vehículos más altos.

b. Las acometidas subterráneas en baja tensión, se proyectarán a manera de que sean recibidas con el número de tubos Conduit que indique el proyecto, pudiendo ser de concreto o P.V.C de pared gruesa, y rematados en el interior del predio con un registro de mampostería de 80x80x80 cm localizado en la parte inferior del lugar donde se instale el equipo de medición.



c. Las acometidas subterráneas en alta tensión se proyectarán para ser recibidas con el número de ductos Conduit necesarios o 4 mínimos de tubería de P.V.C rígido de pared gruesa de 100 mm de diámetro mínimo encofrado con concreto f 'c = 100 kg/cm2 y con señalización de pintura roja sobre el encoframiento para indicar peligro, con pendiente hacia la calle y rematados en el interior del predio con un registro de concreto reforzado cuyas medidas interiores mínimas sean de 100 x 100 x 100 cm y recibidas con boquillas prefabricadas o hechas en obra y con tapas con la leyenda peligro alta tensión, localizado en el lugar donde se instalará la subestación, debajo del gabinete de medición.

6. Los registros para instalaciones eléctricas en baja tensión, deberán cubrir los siguientes requisitos:a. La elección del material de construcción será determinado en función

de la calidad del suelo, el nivel freático, las cargas exteriores a que esté sometido y la profundidad del desplante, de manera que sea tipo intemperie.

b. Deben proyectarse para colocarse a una distancia máxima de 30 m en exteriores en ductos rectilíneos y en cada cambio de dirección, con la leyenda de peligro línea energizada y la tapa pintada en color amarillo.

c. Las dimensiones interiores de los registros, deberán fijarse en función del espacio necesario para maniobras de instalación o mantenimiento y pasos obligados por intersecciones con otras instalaciones.

d. Para profundidades mayores a un metro, deberá colocarse una escalera marina para entrada y salida de operarios.

e. Los ductos que protegen a los conductores eléctricos, deben tener una pendiente mínima de uno por ciento hacia los registros y éstos deben contar con un dren para evitar que se inunden.

f. La intersección de los ductos con los registros debe sellarse con boquilla redondeada para evitar fricciones de las aristas del ducto con el cable.

g. Todos los registros tendrán una tapa para acceso e inspección; el marco y contramarco ajustados de tal manera que impidan que el agua superficial penetre en el registro.

Para registros de alta tensión, o de sección mayor a 80x80cm, las tapas se proyectarán de acuerdo a las normas de construcción.

Todos los materiales utilizados deben ser los considerados por la Norma de Construcción de Redes Subterráneas y/o aéreas de la CFE en donde indica que deben ser fabricados de acuerdo a las especificaciones de la CFE y ANCE vigentes en el país y conocidas por los mismos fabricantes.

7. Las subestaciones deben incluirse en el proyecto eléctrico cuando las cargas totales lo requieran y por las siguientes razones:a. La economía en el sistema de distribución.



b. La disminución de pérdidas en las líneas.c. Las condiciones de suministro de la energía eléctrica por parte de la

compañía de servicio público.8. La Subestación debe estar localizada lo más cerca posible del centro de

cargas del sistema, pero de preferencia inmediata a la colindancia, por donde entra la acometida del servicio público. El proyecto de una subestación cumplirá los siguientes requisitos:a. Debe de estar fuera de zonas que contengan gases o substancias

inflamables, que provoquen atmósferas peligrosas y fuera de zonas expuestas a inundaciones y escurrimientos.

b. Las condiciones del local deben mantener una buena ventilación ya sea natural o mecánica.

c. El drenaje debe proyectarse con tubería de 100 mm de diámetro como mínimo.

d. El piso tendrá una pendiente máxima del 1% dirigida hacia el drenaje, con “acabado epóxico”, contando con tarimas de madera ensambladas sin metal, con tapete aislante.

e. El equipo debe estar colocado en una base de concreto de 10 cm de altura con respecto al piso general del local.

f. La puerta de acceso del tipo louver será de 2.50 m de ancho por 3.00 m de altura mínimos, las hojas deberán abatir hacia fuera y se procurará que los camiones puedan cargar y descargar al pie de ella.

g. Si la subestación es subterránea, deberá contar con elementos que faciliten la colocación de poleas o plumas para elevar el transformador a nivel de banqueta.

h. Todas las subestaciones deben contar con elementos auxiliares tales como apartarrayos, barra de conexión a tierra, sistema de tierra, tarimas aislantes (de madera pegada, con hule antiderrapante o de fibra de vidrio), extintores, gabinetes para guardar herramienta o equipo de maniobras y pértiga diseñada para la tensión de servicio y tener un arenero de 100 x 100 x 50 cm y pala de madera.

9. Las especificaciones generales de proyecto de una subestación, deben abarcar lo siguiente: servicio, tipo, capacidad, tensiones primaria y secundaria, conexiones primaria y secundaria, fases, hilos, frecuencia, capacidad interrumpida, capacidad de conducción de barras, interruptor principal en el primario y el secundario, cuchillas de servicio y datos del transformador

10. Las características comunes de los transformadores para subestación y centro de carga, alimentados en baja tensión son: distribución, tensiones primaria y secundaria, conexiones primaria y secundaria, fases, hilos, ajustes, enfriamiento elevación de temperatura, líquido aislante, capacidad y terminales.

11. La operación de los transformadores no debe exceder los niveles de ruido o reactancia señalados en el Reglamento de Construcciones del Municipio de Querétaro.

12. Para la selección de los transformadores por su potencia en la subestación y centros de distribución, se deben tomar en cuenta la



clase y características de los que existen en el mercado o fabricar uno exprofeso, lo que resulte más económico.

13. De preferencia se pueden proyectar los transformadores de acuerdo a las condiciones de uso que a continuación se señalan:a. De aislamiento, para alimentar los sistemas con neutro asilado en

las secciones de sistemas especiales.b. Transformadores unitarios de alumbrado, para alimentar sistemas de

alumbrado, contactos y fuerza pequeña en edificios de preferencia tipo seco.

c. Transformadores de instrumentación para equipos de protección y control.

14. Para determinar la capacidad de los transformadores, se deben tomar en consideración los siguientes factores y características de operación:a. Carga total instalada alimentada por el transformador.b. Características de la carga (alumbrado, fuerza, etc.).c. Ciclos de operación de la carga (tiempo, aplicación, etc.).d. Factor(es) de demanda.e. Factor de diversidad.f. Factor de carga.g. Altitud de operación en metros sobre el nivel del mar.h. Carga pico (puede ser sobrecarga).i. Carga continua.

La carga pico (máxima) puede ser suministrada por el transformador, a la capacidad nominal del transformador como se indica en el Reglamento de Construcciones del Municipio de Querétaro.

Se debe prever en este caso la capacidad adecuada del elemento protector (interruptor, fusible).

Factor de carga pico por unidad de capacidad nominal que puede admitir un transformador, sin reducir la vida útil del mismo.

15. En el diseño de los tableros de alumbrado debe considerarse lo siguiente:a. El interruptor principal y el derivado, deberán ser capaces de

interrumpir la corriente de cortocircuito respectivo.b. Para diseñar las capacidades nominales, se deberá multiplicar por

un factor de 1.25 con respecto de las corrientes de régimen de los circuitos. En el interruptor principal deberán preverse las capacidades nominales.

c. La carga deberá quedar balanceada, admitiéndose como máximo un desbalance del cinco por ciento.

d. Los espacios de reserva serán el 20 por ciento del número de interruptores derivados.

e. Los interruptores principales se usarán en los siguientes casos:



i. Cuando el tablero de distribución que lo alimenta no esté a la vista y los interruptores que lo protejan no tengan medios mecánicos para asegurar su posición de operación, ya sea la de “abierto” o la de “cerrado”.

ii. Cuando en el mismo tablero de alumbrado, haya más del 10 por ciento de los interruptores derivados con capacidad de 30 A ó menos y los circuitos derivados sean monofásicos (con conexiones al neutro).

f. Los interruptores termomagnéticos en los tableros principales deberán estar atornillados a las barras del tablero, cuando exclusivamente sirvan para proteger contra sobrecargas y cortocircuitos.

g. Los interruptores moldeados serán de operación manual y disparo cuando sean de 2 a 3 polos.

h. La capacidad nominal mínima de la barra neutra será igual a la de las barras principales, cuando el tablero alimente a lámparas de descarga fluorescentes, slimline, mercuriales, etc.; En otros caos, se deben seguir los lineamientos correspondientes a centros de distribución del inciso 16.

i. La construcción de los gabinetes para usos generales, se hará según lo especificado en NEMA 1 y para usos exteriores, según NEMA 3 R.

Los gabinetes serán de frente muerto, tipo panel, para empotrar o sobreponer según el caso especificado con puerta y chapa.

Cuando se instalen en forma sobrepuesta, se deberán montar en estructuras metálicas fijadas a los muros, de manera que queden separados de los mismos, en locales ventilados, accesibles y en atmósferas no peligrosas, con todas las partes metálicas conectadas sólidamente a tierra.

16. En el diseño de los centros de distribución debe considerarse lo siguiente:a. El interruptor principal de los fusibles limitadores de corriente

principal, deberá tener la capacidad interruptiva del cortocircuito en el sistema; para determinar la capacidad interruptiva de los instrumentos derivados se adoptarán los requisitos del sistema en cascada.

b. Para calcular las capacidades nominales de disparo de los interruptores, se tomarán en consideración las corrientes en demanda (kVA) para los interruptores moldeados, los factores de reducción de capacidades nominales según sus características, además de las corrientes de demanda.

c. La carga deberá quedar balanceada, admitiéndose como máximo un desbalance del cinco por ciento.



17. Para el diseño de los centros de control de motores deberán considerarse los siguientes aspectos:a. Para control desde un sitio: se integrarán en grupos los motores y

cargas que formen sistemas completos, tales como el de aire acondicionado, bombeo programado, plantas de tratamiento, procesos de manufacturas, en casos excepcionales se controlarán desde un punto los diferentes equipos auxiliares o motores que no formen un sistema.

b. Los interruptores y demás elementos de protección deberán soportar las corrientes aumentadas de arranque de los motores y al mismo tiempo, proteger a los circuitos alimentadores de fuerza.

c. Deberán contar para su protección con los siguientes elementos:18. Para el diseño de los circuitos principales, se deberán tomar en

consideración la demanda eléctrica requerida por los circuitos derivados, las longitudes del circuito mismo y sus derivados, la pérdida de las tomas de fuerza en las derivaciones asimismo los elementos necesarios de protección y control. Los circuitos principales podrán estar formados por:a. Circuitos derivados de alumbrado, para los que se deben tomar las

siguientes consideraciones de diseño:i. La carga eléctrica de estos circuitos estará constituida por la

suma de todas las unidades que la integran, tanto en interiores como en exteriores; asimismo por todas las salidas eléctricas normales y especiales destinadas para iluminación decorativa, específica (fuentes, edificios, árboles, monumentos), etc.

ii. La clasificación de los circuitos será de acuerdo a la capacidad nominal del interruptor termomagnético que los protege, pudiendo ser de 15, 20, 30 y 50 A., además se tienen los circuitos especiales regulados, para, equipos y los circuitos aislados (con neutro aislado).

iii. Los circuitos de alumbrado que operan en forma continua, no podrán ser cargados para su operación con más del 80 por ciento de la capacidad nominal del interruptor que los protege.

iv. Los circuitos de 15 a 20 A. monofásicos, se podrán usar cuando el potencial máximo a neutro sea de 127 V. y cuando las unidades se controlen individualmente mediante apagadores o por grupos, desde los tableros.

v. Los circuitos de 30 a 50 A. monofásicos, se usarán cuando las unidades de iluminación sean fijadas y se controlen por grupos de circuitos desde los tableros o por medio de contactores; las bases y portalámparas serán para servicio pesado.

vi. Los circuitos de 20, 30 y 50 A., bifásicos y trifásicos, cuando el potencial máximo a tierra sea de 300 V., se podrán usar cuando en las unidades de iluminación sobre el nivel del piso terminado se usen porta lámparas y bases tipo pesado, y se controlen por grupos (circuitos) desde el tablero o por medio de contactores



magnéticos. Las partes metálicas de los equipos deberán conectarse sólidamente a tierra.

vii. La regularización de la caída de potencia máxima desde el tablero hasta la última salida de cada circuito, será de uno por ciento al tres por ciento.

viii. La disminución de la capacidad nominal de conducción en conductores, por efecto de la temperatura, será como se indica en el inciso 19.

ix. La corriente de demanda que circula a través de los circuitos derivados será la corriente total de la carga conectada, incluyendo las pérdidas de los reactores de las unidades de iluminación, tomando en consideración el factor de potencia.

x. La corriente de régimen para circuitos de operación continua será el 125 por ciento de la corriente de demanda.

xi. El calibre mínimo de los conductores será el No. 12 AWG calculado como se especifica en el párrafo 6 de este inciso.

xii. La protección para estos circuitos, será por medio de interruptores moldeados en los tableros de alumbrado.

b. Para diseño de los circuitos derivados de fuerza menor, se deberán considerar lo siguiente:i. La carga eléctrica de estos circuitos estará constituida por todas

las lámparas y aparatos pequeños que son alimentadas a través de tomas de corriente (contactos).

ii. La aplicación de circuitos de 15 A., será para lámparas y aparatos que tomen 1.5 A., limitando el número de salidas a 13 como máximo; o máquinas y aparatos alimentados individualmente, que tomen hasta 16 A.

iii. Para máquinas y aparatos que tomen individualmente 24 y 40 A., la aplicación del circuito será de 30 A. y 50 A., respectivamente.

iv. La carga de los circuitos y la corriente de régimen no debe ser mayor del 80 por ciento de la capacidad nominal de los interruptores que los protegen.

v. La caída de potencia desde el tablero, hasta la última salida de cada circuito, no debe ser mayor de uno por ciento.

vi. El calibre y la disminución de la capacidad nominal de conducción en los conductores por efecto de temperatura será como se indica en el inciso 19 de esta cláusula.

vii. La protección de los tableros de alumbrado será por medio de interruptores moldeados y en circuitos de 30 y 50 A., con tableros de fuerza.

viii. Los tableros de fuerza para alumbrado, pueden usarse para alimentar exclusivamente circuitos derivados para fuerza menor.

ix. Cuando no se especifique la posición de los contactos en los planos de proyecto, se instalarán a una altura de 30 cm sobre nivel de piso terminado, medido a centro de cajas.



c. Para el diseño de circuitos derivados de fuerza, se debe considerar lo siguiente:i. La carga eléctrica para estos circuitos estará constituida por

motores, cargas de fuerza resistiva, hornos, rectificadores, soldadoras, equipos de proceso, sistemas de computación electrónica, etc., que integrarán los diferentes sistemas de servicios generales en edificios, plantas.

ii. El factor de demanda para circuitos individuales será de 1.25 con operación continua, con operación intermitente hasta 0.85 como mínimo, a excepción de las soldadoras; para circuitos múltiples de operación continua o intermitente, el factor de demanda para carga mayor de 1.25; para las demás cargas, el factor de demanda aprobado, será de acuerdo con sus características y el ciclo de operación.

iii. La caída de potencial máxima permitida, desde el tablero a los motores y cargas, será del dos por ciento del potencial nominal.

iv. La disminución de la capacidad de conducción nominal en los conductores por efecto de la temperatura, será de acuerdo a lo señalado en el inciso 19.

v. La corriente de demanda, será la correspondiente a la potencia de los motores o cargas; considerando el factor de potencia, la eficiencia de los motores y los factores de demanda.

vi. El calibre de los conductores será el mayor, tomando en consideración la corriente de demanda, la caída de tensión y la disminución de capacidad de conducción de corriente en los conductores; pero el calibre mínimo en estos circuitos conductores, será el No. 12 AWG.

vii. La protección de circuitos individuales se hará por medio de interruptores o fusibles, de acuerdo con lo establecido en los incisos sobre centros de control y protección de motores. En relación con las corrientes de arranque, de demanda (régimen) y ciclos de operación, se tomarán en consideración las limitaciones establecidas por las Normas Técnicas para Instalaciones Eléctricas citadas en la cláusula B, del libro 2, parte 03, sección 09, capítulo 003 de las Normas de Construcción del Distrito Federal y las capacidades nominales de los elementos de protección.

viii. La capacidad nominal del elemento protector (interruptor o fusible) en los circuitos múltiples, será determinada por la capacidad requerida por la carga mayor (arranque), más la suma de las corrientes de demanda de las otras cargas.

ix. Los circuitos independientes básicos, serán los utilizados para alimentar los sistemas contra incendio.

19. Para el diseño de los conductores, se deberá considerar lo siguiente:a. La carga de los alimentadores, será la carga total instalada servida

por cada alimentador, afectada por el factor de demanda y el de carga en el caso de alimentadores secundarios; en el caso de



alimentadores principales que normalmente llevan la carga de todo el sistema o parte de él, servido por un tablero de distribución, deberán afectarse por el factor de diversidad y el de carga, tomando en consideración la reserva para futuras ampliaciones.

b. Demanda de un circuito, es la relación de la máxima demanda del circuito entre la capacidad total instalada del mismo.El factor siempre tendrá como valor máximo la unidad; se utilizarán los factores aprobados por las normas citadas en los párrafos C. 18, C.7, teniendo en cuenta que para servicios de alumbrado continuo, el factor de demanda será la unidad.

c. El factor de diversidad, es la relación de la suma de las demandas individuales de las partes del sistema entre la máxima demanda del sistema. Este factor siempre será mayor que la unidad considerándose para alumbrado entre 1.10 y 1.50 y para cargas combinadas de alumbrado y fuerza entre 1.50 y 2.00, aunque puede ser mayor. La selección del factor de diversidad, será motivo de estudio en cada caso específico, basado en la característica de la carga y el ciclo de operación.

d. El factor de carga es la relación de la carga promedio en un intervalo de tiempo a la carga pico (máxima) en el mismo intervalo.

e. Las densidades de cargas típicas suponen una aplicación máxima de equipos eléctricos y sistemas de iluminación con niveles altos.

f. El diámetro de conductores y eficiencia de equipos debe ser tal, que la caída de tensión entre el lugar de acometida o secundaria del transformador, hasta la última aplicación de la energía, no sobrepase los valores de 3.0% para demanda mayor, distribuyéndose el porcentaje total de caída de potencial de la siguiente manera:i. El porcentaje principal, secundario y circuitos derivados, será el

uno por ciento.ii. El porcentaje de fuerza para el alimentador principal y

secundario, será de uno por ciento y para los circuitos será del 2.0 %. En caso de que no hubiera alimentador secundario, el principal absorberá el porcentaje del alimentador secundario.

g. Cuando en las canalizaciones existan más de tres conductores, sin considerar el conductor neutro que lleva la corriente de desbalance, las capacidades nominales de conducción, se verán disminuidas por efectos de la temperatura generada por la corriente que circula en dichos conductores de acuerdo a las Normas de Construcción del Distrito Federal tabla 6.

h. Cuando el factor de potencial sea diferente de la unidad, éste deberá tomarse en cuenta, ya que la carga que se debe considerar en el cálculo de los alimentadores es la potencia aparente (KVA).

i. Para el diseño del calibre de los conductores será necesario considerar la corriente de demanda afectada por el factor de operación (cuando el servicio es continuo, este factor es de 1.25).



Por corriente de demanda se entiende aquella que corresponda a la carga requerida, considerando la carga total instalada y los factores de demanda, diversidad y carga. Además deberá tomarse en cuenta lo siguiente:i. El calibre de los conductores será el calibre mayor que resulte

de analizar lo siguiente: Calcular la sección de conductores de manera de no

exceder la caída de tensión permitida, utilizando la corriente de demanda.

Calcular la sección de conductores de manera de cumplir con la capacidad de conducción, utilizando la corriente de régimen y la distribución de capacidad individual y total por efecto de la temperatura.

ii. Calcular la sección de conductores de manera de cumplir con la capacidad de conducción del conductor neutro que debe corresponder a la máxima corriente de desbalance, más la corriente total de la carga para alumbrado con lámparas de descarga (en la corriente de desbalance no deberá considerarse la carga de alumbrado con lámparas de descarga). La corriente de desbalance se tomará con el 100 % para corrientes superiores a 200 A.

iii. La protección de los alimentadores, será por medio de interruptores o fusibles en los tableros de distribución; su capacidad será determinada por la corriente de demanda de arranque (alimentaciones a fuerza) y los factores de reducción para instalaciones moldeadas. Los conductores deberán calcularse para satisfacer esta demanda.

20. Para el proyecto de los sistemas de protección y equipos de control de una instalación eléctrica, deberá tomarse en consideración lo siguiente: a. Las alimentaciones y equipos se deberán proteger de sobrecargas y

cortocircuitos; se considerará en general el sistema de cascada adoptado con interruptores moldeados. Sólo en casos especiales o críticos se protegerán de fallas a tierra, integrando un sistema de protección total para tensiones bajas y altas, y de fenómenos transitorios debido a descargas atmosféricas y a maniobras en dichos sistemas.

b. En cualquier instalación, las protecciones básicas serán para sobrecargas y cortocircuitos, las protecciones adicionales serán determinadas por las características eléctricas de las cargas, la forma y el ciclo de operación.

c. La protección contra sobrecargas será determinada según sean las corrientes de demanda, de régimen y de arranque en el caso de motores.

d. La protección contra cortocircuitos será determinada según sean los valores de las corrientes que ocasionen los cortocircuitos o potencias aparentes equivalentes (alta tensión), en las diferentes



secciones del sistema o instalación y las capacidades interruptoras de los elementos de protección.

e. La tensión de operación de los controles y de los sistemas de control, se proyectará para un valor máximo de 110 V.

f. Los conductores se identificarán mediante el código de colores establecidos en las Normas Técnicas para Instalaciones Eléctricas indicadas en las Normas de Construcción del Distrito Federal.

g. Los equipos sobrepuestos se montarán en estructuras metálicas conectados a tierra y separados de muros.

h. El sistema de protección deberá instalarse de modo que se optimice su funcionamiento, tomando en cuenta las características de operación de los elementos generales de protección, del sistema electrónico de elementos básicos y de los protectores de sobrecargas y cortocircuito.

i. Los apagadores, arrancadores manuales y estaciones de botones en instalaciones ocultas o sobrepuestas, se proyectarán para que queden a 1.30 m sobre el nivel de piso terminado, medido a centro de caja.

j. Los factores que deben tomarse en cuenta porque reducen la capacidad de los interruptores moldeados, son:i. Temperatura en el interior del compartimento.ii. Cajas y cubiertas.iii. Tipo de carga o ciclo de trabajo.iv. Frecuencia.v. Altitud.

k. Para determinar las capacidades de los elementos de protección, se indican en la tabla 7 de las Normas de Construcción del Distrito Federal, en la que ya se ha tomado en cuenta la corriente de arranque promedio, los valores que se obtengan serán máximos. El diseño de estos elementos debe ser el apropiado para los casos de servicio a la intemperie o en atmósfera peligrosa.

l. Las canalizaciones para los sistemas de control deben ser independientes de las utilizadas para otro tipo de sistema.

m. Los tableros de control, arrancadores y equipos varios, se instalarán en lugares con buena ventilación. Los equipos que tengan que operar en atmósferas peligrosas deberán ser probados para el ambiente especifico y autorizados por el Área Supervisora de la Contratante.

21. Para el diseño de equipos de control, deberá tomarse en cuenta lo siguiente:a. Los equipos de control para las cargas eléctricas individuales o

sistemas de servicios y proceso, serán seleccionados para cada aplicación, características de las cargas, así como en los ciclos de operación.

b. Deberá contar con los siguientes elementos principales de control: i. Apagadores de línea intercambiable, operados por medio de

balancín tipo silencioso, de 15 A., 125 V., un polo y tres vías.



ii. Apagadores de línea intercambiable, operados por placa, de acción rápida, 5/10 A., 125/250 V., un polo y tres vías.

iii. Celdas fotoeléctricas automáticas, de acción retardada, 100 W., 120 a 240 V.

iv. Relevadores y contactos magnéticos.v. Arrancadores manuales a tensión completa, reversibles tipo

tambor y a tensión reducida en aceite tipo autotransformador.vi. Arrancadores magnéticos reversibles y no reversibles a tensión

completa, a tensión reducida tipo autotransformador con transición cerrada, a tensión reducida tipo resistencia primaria a transición cerrada, para motores estrella, delta y para devanado bipartido.

vii. Tableros de transferencia automática.viii. Alternadores mecánicos, eléctricos y para hacer la operación

simultánea.ix. Interruptores de límite, presión, vacío flotador, tiempo, operación

neumática o electrónica.x. Electroniveles.xi. Sensores diversos como termostatos, humidostatos, etc.xii. Estaciones de botones.xiii. Interruptores selectores.

22. Para la protección y control de sistemas de demanda mayor con corriente inferior a 200 A. deberá considerarse lo siguiente:a. Los circuitos derivados se protegerán de sobrecargas y

cortocircuitos por medio de interruptores moldeados derivados.b. Los aparatos y máquinas deberán tener, de manera integral,

elementos de protección. c. Cuando las máquinas sean portátiles o fijas, tengan motores

mayores de 1/8 H.P. Y no estén a la vista de los tableros que alimentan su circuito, tendrán un sistema de desconexión.

d. Los aparatos y máquinas que no tengan como parte integral un medio de control, se manejarán mediante interruptores o arrancadores manuales independientes.

23. La protección y control para motores será como se indica a continuación: a. Los circuitos de fuerza se protegerán de sobrecarga y cortocircuitos

por medio de interruptores moldeados o interruptores de fusibles.b. La protección de sobrecarga para los motores se hará mediante

elementos térmicos en los arrancadores; la cantidad de dichos elementos será determinada por la corriente de los motores a plena carga.

c. Los controles se manejarán por medio de arrancadores y sus equipos auxiliares, seleccionados con base en el tipo de motor, potencia y tipo de operación en cada aplicación.

24. La protección y control para capacitores será bajo las siguientes consideraciones:



a. Se protegerán por medio de interruptores moldeados o de fusibles; en el primer caso la capacidad del interruptor deberá ser el 135 por ciento de la corriente del capacitor y en el segundo caso, el 165 por ciento.

b. Los controles serán por medio de interruptores de fusibles para servicio pesado. También pueden usarse contactos magnéticos utilizados al 90 por ciento de su capacidad nominal en operación abierta, operados manualmente por interruptores de contacto sostenido o algún otro medio de control automático.

25. La protección y control para sistemas de servicios generales, deberá cubrir los siguientes requisitos: a. Los sistemas para servicios generales en edificios y plantas, tales

como bombeo, control (arrancadores), tendrán elementos de control complementarios para hacer que los sistemas sean automáticos.

b. Los elementos de control complementario como los termostatos deberán instalarse en lugares apropiados, a una altura de 1.50 m sobre el nivel de piso terminado medidos a centro de cajas; para que se lleve a cabo el control automático, los electroniveles para bajo y alto nivel deberán colocarse en las cisternas, cárcamos y tanques elevados.

26. En la protección y control de los circuitos para alumbrado deberá considerase lo siguiente:a. Los circuitos de alumbrado se protegerán de sobrecargas y

cortocircuitos por medio de interruptores moldeados derivados en los tableros de alumbrado. Los interruptores serán del tipo de conexión atornillada cuando sean usados para controlar el alumbrado por circuito.

b. En general, el alumbrado de áreas públicas, estacionamientos, sanitarios, etc., se deberá controlar por circuitos desde los tableros. Solamente podrán controlar cargas máximas de 600 VA y nunca se utilizarán en tensiones superiores a 110 V.

c. Las unidades de obstrucción se controlarán por medio de celdas fotoeléctricas; cuando la carga sea superior a la capacidad de la celda, se usarán varias celdas o bien, un contacto magnético controlado por una celda fotoeléctrica. También podrán controlarse por medio de relojes, siempre y cuando éstos tengan un mecanismo con reserva de cuerda.

d. La variación de la intensidad luminosa en las unidades incandescentes, se hará mediante atenuadores (dimmers) electrónicos, los cuales podrán operarse manualmente o a control remoto, según su aplicación específica.

e. En general, entre más delicada sea la actividad que se desarrolle se requerirán mayores niveles de iluminación como se observa en las tablas 8 y 9 de las Normas de Construcción del Distrito Federal, mismas que deben cumplirse.

f. Para seleccionar el equipo de iluminación, se deben tomar en cuenta los siguientes factores:



i. Calidad de luz, en la que se considerará uniformidad, brillantez de la iluminación o lámpara (brillo directo o reflejado) color de la luz.

ii. Cantidad de luz necesaria para mantener el nivel de iluminación en el plano horizontal y la relación del nivel de iluminación horizontal, respecto al nivel de iluminación vertical.

iii. Características del sistema eléctrico: tensión, intensidad de corriente, fases, frecuencia.

iv. Sistemas de iluminación directa, semidirecto, directo-indirecto (difuso general), semi-directo, indirecto.

v. Las características físicas del área de trabajo serán: dimensiones del cuarto y reflactancias, localización del área y plano de trabajo, tiempo de operación (horas/días, horas/año), nivel de ruido, radio-interferencia.

vi. Tipo de servicio interior o exterior y otros factores tales como temperatura o presencia de vibraciones mecánicas.

vii. Atmósfera limpia, polvosa, peligrosa, húmeda o corrosiva.viii. Características de las lámparas en cuanto a tipo, eficiencia

(producción de lúmenes por watt), producción total de lúmenes, color de luz producida, brillantez, costo, vida útil, depreciación de lúmenes, mantenimiento, temperatura de operación, color producido, tensión eléctrica, frecuencia y accesorios (bases, reactores).

ix. Las características de la luminarias tales como curvas de distribución luminosa, altura y tipo de montaje, eficiencia (lúmenes emitidos por lúmenes producidos por las lámparas); factor de pérdida de luz, fabricación de gabinete metálico de lámina o fundido, terminados del gabinete, soportes, accesorios reflectores, difusores (deben ser de alta eficiencia y baja brillantez), dimensiones, mantenimiento, limpieza, facilidad de reposición de lámpara y costos.

27. De acuerdo con la clasificación de las atmósferas peligrosas, las instalaciones deberán cumplir con las siguientes prevenciones:a. Clase I, nivel 1: La instalación eléctrica debe estar dentro del tubo

Conduit metálico, rígido, de pared gruesa, galvanizado, con uniones roscadas a prueba de explosión, así mismo las salidas, cajas de registro, interruptores, controles y motores. Para evitar el paso de gases, vapores o flamas de una parte de la instalación eléctrica a otra, los tubos Conduit deben estar acoplados a accesorios que los sellen, colocados a una distancia no mayor de 45 cm del punto donde los tubos Conduit se conectan a cajas o gabinetes que contienen equipos que pueden producir arcos, chispas o altas temperaturas.El sellado de tubos Conduit de 51 mm o mayor, deberá hacerse cuando entren a cajas o gabinetes de accesorios terminales, conexiones o derivaciones y deben colocarse a una distancia no mayor de 45 cm de las cajas cubiertas, gabinetes, etc.



b. Clase I, nivel 2: Los requerimientos para equipo a prueba de explosión son esencialmente los mismos que para el nivel 1. Sin embargo, el Conduit puede ser metálico, rígido, de pared gruesa o delgada galvanizada (electrical metalic tubing-EMT.) siempre y cuando la instalación y los accesorios del Conduit incluyendo las uniones roscadas estén de acuerdo con las Normas Técnicas para Instalaciones Eléctricas mencionadas en la cláusula B. de referencias; se deben sellar los tubos que pasan de la clase I, nivel 2 a las atmósferas no peligrosas. Se debe usar Conduit metálico rígido de pared gruesa, entre el sello y el punto en el cual el Conduit sale del área peligrosa; en el sello se usará unión roscada.

c. Clase II, nivel 2: Los requerimientos para la instalación eléctrica son generalmente los mismos que para el nivel 1, pero también puede usarse Conduit metálico rígido de pared delgada con juntas roscadas siempre y cuando el diseño y la ejecución de la instalación, estén de acuerdo con lo que establecen las normas arriba citadas.

d. Clase III, nivel 1 y 2: Requieren tubo Conduit metálico rígido, de pared gruesa, galvanizado, con accesorios y cajas roscadas, diseñados para prevenir el escape de arcos, flamas y chispas. Los equipos, interruptores, controles y motores deben ser de construcción hermética al polvo.Es importante señalar que todas las partes metálicas de la instalación eléctrica y equipos para atmósferas peligrosas deben conectarse a tierra.

28. La presentación de los proyectos de instalación eléctrica se hará de acuerdo a lo establecido en el capítulo generalidades de obra civil; además, se acompañará de las memorias descriptivas y de cálculo, croquis y planos de los sistemas de alumbrado y fuerza.a. En la memoria descriptiva se anotarán los datos básicos de proyecto

y la solución integral y funcional que se propone.b. La memoria de cálculo contendrá el desarrollo matemático realizado

para llegar a la solución del proyecto y diseño de sus diferentes elementos con toda la información necesaria para su correcta interpretación.i. Se indicará la caída de potencial de diseño utilizada en circuitos

derivados de alumbrado, contactos y fuerza.ii. Cálculo de los alimentadores de todos y cada uno de los

tableros de distribución, indicando nombre o descripción del tablero del que se alimenta, la potencia conectada, la potencia total conectada considerando reservas, intensidad de la corriente y de la potencia total, longitud del alimentador, la caída de potencial de diseño, el diámetro de la canalización, calibre de los conductores (fases, neutro y tierra) y el interruptor para protección del alimentador, indicador, número de polos e intensidad de corriente.

iii. Cálculo y diseño de tableros Subgenerales, debiendo mostrar el nombre o descripción del tablero, sección normal o de



emergencia, diagrama unifilar de las secciones normal y emergencia, conteniendo: Interruptor principal, indicando número de los polos e

intensidad de corriente. Barra neutra e intensidad de corriente. Interruptores derivados con la información correspondiente

al número de polos, identificación de la carga y carga conectada.

Interruptor de reserva, indicando número de polos e intensidad de corriente.

Suma total de las cargas conectadas.iv. Cálculo del alimentador a cada tablero Subgeneral mostrando:

Potencia total conectada. Desglose de las diferencias de potencial de demandas. Potencia total demandada. Corriente de régimen. Longitud del alimentador. Caída de potencial de diseño. Diámetro de la(s) canalización(es). Calibre de conductores (fases, neutro y tierra). Interruptor para protección del alimentador, indicando

número de polos y ampacidad.v. Cálculo y diseño del tablero general de baja tensión, secciones

normales y emergencia, debiendo mostrar: Interruptor principal indicando número de polos y

ampacidad. Barra neutra y ampacidad. Equipos de medición considerados. Interruptores derivados con la siguiente información:

número de polos, ampacidad, identificación de la carga y carga conectada.

Interruptores de reserva indicando número de polos y ampacidad.

Cuando se trate de la sección de emergencia, según sea el caso, indicar interruptor principal o zapatas generales y la conexión correspondiente al interruptor de transferencia de la planta de emergencia.

Cuando el tablero de baja tensión no se encuentre directamente acoplado al transformador correspondiente, deberá calcularse el alimentador necesario indicando todos los datos respectivos.

Se indicará la capacidad en KVA. Del o los transformadores seleccionados, de acuerdo al total de carga una vez aplicado el factor de diversidad respectivo.

vi. Al final de la memoria de cálculo se anexarán: Cuadros de cargas (hojas de tableros) de todos los tableros

de distribución.



Hojas de cálculo de niveles de iluminación que deberán mostrar toda la información correspondiente, para todos los locales que sean necesarios.

Deberán dibujarse de manera precisa y clara y a un tamaño acorde a la escala de los planos.

Junto con los planos se entregarán las memorias descriptivas y de cálculo, con firma autógrafa por el Ingeniero que realiza el Cálculo, así como en los planos, los estudios preliminares y complementarios que se realizaron para llevar a cabo el proyecto, manual de las especificaciones propias del proyecto, el catálogo de conceptos de trabajo con sus respectivas unidades y cantidades, y en archivo magnético en Autocad 2007 y Office 2007.

Todos los documentos generados de este proyecto y en la ejecución del mismo deberán estar avalados por el D.R.O., por el Corresponsable en instalaciones y por un Verificador de Instalaciones Eléctricas autorizado ante la Secretaría de Energía (UVIE).

7.2.1.4. Documentación complementaria al Proyecto Ejecutivo

Catálogo de Partidas

El Licitante ganador deberá desarrollar el catálogo de partidas y subpartidas de la Construcción de Paseo de la Revolución, Primera Etapa, Municipio de Querétaro. (incluyendo el proyecto Ejecutivo, estructural e ingenierías), el cual deberá contener cada uno de los trabajos requeridos, divididos por actividades y subactividades a la especialidad de cada una por ejecutarse.

Nota: Se deberá entregar el catálogo de partidas impreso y en archivo digital (en paquetería Microsoft Excel).

Presupuesto de referencia

El Licitante ganador deberá entregar un presupuesto de referencia, con las cotizaciones y análisis de las partidas necesarias.

Manual de Especificaciones

Este manual deberá explicar con precisión las calidades de los materiales a utilizarse en la Construcción de la Construcción de Eje Vial Paseo Revolución Primer Etapa, Municipio de Querétaro.



Así mismo deberá explicar los procesos a realizarse para la fabricación o construcción de los distintos elementos que conforman el proyecto ejecutivo, detallando con precisión las calidades finales a obtener, forma de medición y pago para todos y cada uno de los conceptos de trabajo a ejecutarse, y en observancia del Reglamento de Construcciones del Municipio de Querétaro.

Materiales o Insumos

Se deberán emplear para la elaboración del proyecto los materiales o insumos del tamaño requerido con las dimensiones indicadas en las siguientes figuras y conservando dicho tamaño para todo el proyecto.

Se elaborará la impresión de los planos en papel bond con un gramaje de 110/115 g/m2 o de mejor calidad.

Los Planos se recibirán, en un tanto original, Impresos en medida nominal de 90 X 60 cm, doblados en tamaño carta en un recopilador y debidamente protegidos.

Se deberá hacer la entrega de una copia del proyecto y documentación complementaria en archivo magnético, paquetería Software AutoCad versión 2007.

La documentación complementaria se entregará en disco compacto para que pueda ejecutarse en el sistema operativo Windows en su versión XP y en el software Microsoft Office 2007.

Al Licitante ganador se le entregará disco magnético con el pie de plano oficial del H. Ayuntamiento de Santiago de Querétaro, que deberá aparecer en los planos correspondientes

7.3. Construcción.

Durante esta fase del proyecto el Licitante ganador realizará la Construcción del Paseo de la Revolución, Primera Etapa, Municipio de Querétaro., lo cual contempla el desarrollo de la obra vial y civil, con estricto apego al PEA, desde la fase de planeación y organización hasta su conclusión, puesta en operación y entrega física de la vialidad.

El Proyecto Ejecutivo del Licitante ganador será considerado como Proyecto Ejecutivo Autorizado (PEA), el cual se utilizará con el carácter de oficial para realizar la Construcción de la Construcción de Eje Vial Paseo Revolución Primer Etapa, Municipio de Querétaro. El PEA debe estar firmado por el proyectista



responsable y el representante legal del Licitante ganador. Acotando nombre, firma y número de cédula profesional.

El Licitante ganador no podrá realizar ningún tipo de modificación al PEA sin tener autorización expresa y por escrito por parte de la Secretaría de Obras Públicas Municipales.

El “Proyectista” del Licitante ganador, además de su participación y responsabilidad en el desarrollo del Proyecto Ejecutivo, está obligado a participar desde el inicio, hasta la terminación de la Construcción del Paseo de la Revolución, Primera Etapa, Municipio de Querétaro para garantizar que ésta se lleve a cabo en estricto apego al proyecto desarrollado.

El Municipio de Querétaro a través de la Secretaría de Obras Públicas Municipales contratará los servicios de una Supervisión Externa para dar seguimiento y verificar que la obra se ejecute de acuerdo al PEA, y al Programa General de Ejecución de Obra autorizado.

La Supervisión Externa tendrá como parte de sus responsabilidades validar los avances, verificar que los materiales empleados y los trabajos se ejecuten de acuerdo con las especificaciones y cumplan con los requisitos de calidad esperados, certificar las estimaciones, entre otras.

7.3.1. Previo al inicio de los trabajos de construcción

Recepción de la Zona de los trabajos.

El Licitante ganador recibirá el lugar donde se llevarán a cabo los trabajos por parte de la Supervisión Externa a través del Residente de Obra, lo cual deberá quedar asentado en la bitácora de obra correspondiente, haciendo constar el levantamiento del Acta correspondiente, siendo que a partir de esa fecha el Licitante ganador toma la responsabilidad de la vigilancia y seguridad del inmueble.

Trabajos Preliminares.



Los trámites para la obtención de permisos con las dependencias federales estatales y municipales necesarios estarán a cargo del Licitante ganador y se deberá cumplir con la normatividad que corresponda.

Instalaciones provisionales.

El Licitante ganador, en coordinación con la Supervisión Externa definirán la localización para la construcción de las instalaciones provisionales, como pueden ser oficinas de campo, bodegas (almacenes), talleres, servicios sanitarios, comedor, estacionamiento, banco de depósito de agregados y material inerte. Se determinarán los accesos a la obra buscando en todo momento no entorpecer el proceso constructivo ni las circulaciones del área de referencia; éstas deberán ser desmanteladas de acuerdo a los procesos constructivos de la obra y una vez concluidos los trabajos.

El Licitante ganador deberá proveerse de los servicios de agua potable, drenaje, energía eléctrica y telefonía con servicio de Internet, necesarios para la ejecución de la obra y para la pruebas de los equipos de instalación permanente, mediante contratos provisionales de obra.

En caso de contar con personal foráneo deberá proveer dormitorios y comedores ajenos a la obra, considerando la limpieza diaria que genere este personal.

Planeación y Programación de la Obra

El Licitante ganador deberá elaborar un programa de ruta critica con un nivel de detalle 5 (mínimo), el cual debe estar revisado y autorizado por la misma Residencia a mas tardar 5 días posteriores a la fecha del fallo, dicho programa debe adaptarse a una estructura de desglose de actividades y sub-actividades que permita expresar la ruta crítica (mediante una gráfica de Gantt). El programa de ruta crítica será la base de referencia para el seguimiento de los avances físicos y financieros, y será responsabilidad de la Supervisión Externa en conjunto con el Licitante ganador efectuar las evaluaciones semanales del progreso de la obra.

El programa general de ejecución de obra y el programa de ruta crítica deberán considerar los lineamientos descritos en los presentes términos de referencia y mantenerse actualizados, ya que servirán como base para cualquier aclaración con el Licitante ganador así como para el establecimiento de las sanciones en caso de desviaciones.



7.3.2. Durante la Obra.

Las instrucciones de trabajo operativo que emita la Supervisión Externa, serán proporcionadas a los responsables legalmente acreditados por el Licitante ganador, los cuales estarán de manera permanente en el sitio de trabajo.

Será obligación de los responsables de la obra por parte del Licitante ganador informar oportunamente a la Supervisión Externa los problemas que pudieran obstaculizar su trabajo, sin detrimento de la calidad del servicio contratado, ni el cumplimiento de los programas de obra contratados.

Supervisión y comunicación con el Licitante ganador.

Durante la ejecución de los trabajos, el Licitante ganador estará sujeto a la supervisión permanente de la Supervisión Externa; la cual se realizará desde el inicio de la obra, durante el desarrollo de la misma, en el suministro e instalación de equipo propio del inmueble y hasta la puesta en marcha y entrega total de la obra concluida al Municipio de Querétaro.

Para el control del avance físico y financiero de la obra, la Supervisión Externa en conjunto con el Licitante ganador, conciliarán el reporte semanal del desarrollo de los trabajos, comparando lo real contra lo programado.

El Licitante ganador está obligado a prestar las facilidades necesarias a través de su personal técnico para proporcionar la información que se requiera para la supervisión y control de los trabajos contratados.

El Licitante ganador reportará anticipadamente a la Supervisión Externa (con 24 horas como mínimo) el inicio de cualquier actividad relacionada a la obra, asentándolo en la bitácora respectiva, para que la Supervisión Externa realice la verificación del desarrollo de los trabajos, su cumplimiento y en su caso, el incumplimiento que se llegase a suscitar. La Supervisión Externa no será responsable sobre las actividades realizadas por el Licitante ganador sin que exista autorización explícita y por medio de la bitácora de obra.

Es responsabilidad del Licitante ganador participar en las reuniones que sean convocadas por la Supervisión Externa y obligatoriamente en todas las relativas a seguimiento de programas, avances y estado del contrato. Dichas reuniones se llevarán a cabo semanalmente y



deberá participar con el personal facultado para toma de decisiones, atender, dar respuesta y seguimiento hasta la conclusión de cualquier situación específica de la obra.

Responsabilidad y Desempeño Técnico

Es responsabilidad del Licitante ganador prestar sus servicios de conformidad con las siguientes normas:

Técnicas: De acuerdo a un nivel de competencia profesional del personal asignado a los trabajos.

Gerenciales y de conducta: Conforme a las Leyes y normas oficiales nacionales e internacionales vigentes y otras disposiciones vigentes en el período de ejecución del contrato.

Éticas: Durante el proceso de licitación y explotación del Contrato se deberán conducir con ética profesional, sin efectuar ni aceptar pagos indirectos en relación con la obtención de servicios que sean objetos de contratos o con los pagos que de éstos se deriven; sin vinculación alguna con empresas u organizaciones que puedan, potencialmente o de hecho, derivar beneficio comercial de los trabajos encomendados a el Licitante ganador o de los resultados o recomendaciones de ésta (subcontratistas, fabricantes, proveedores, etc.).

El Licitante ganador tendrá responsabilidad profesional por casos de negligencia, error u omisión en su desempeño, o como resultado de los trabajos.

El Licitante ganador deberá contratar al personal suficiente para la vigilancia, seguridad y protección de la obra durante la ejecución de los trabajos.

Los representantes del Licitante ganador deben contar con capacidad técnica comprobada para desarrollar todos los trabajos inherentes a la obra en todas sus etapas.

Será responsabilidad del Licitante ganador el emitir los boletines de obra para solicitar los cambios al PEA. Los boletines serán revisados, evaluados y dictaminados por la Supervisión Externa y en su caso autorizados por la Secretaría de Obras Públicas Municipales.



El Licitante ganador deberá entregar toda la información relativa a los pedidos para el suministro del equipamiento de instalación permanente, debiendo entregar el Programa de Suministro en apego al Programa de Ejecución de Obra vigente a la Supervisión Externa, para verificar, revisar y avalar el cumplimiento de su programa.

La Supervisión Externa, en su función de supervisión de obra tendrá a su resguardo la bitácora para su utilización en el control de la obra y, considerando que deberá estar a disposición del Licitante ganador, fijará las condiciones de horario y lugar para su uso, permitiendo su consulta al personal autorizado. Verificará que contenga la hoja de resumen de normas para su uso y de no ser así adjuntará una.

7.3.3. Estudio de Impacto Urbano y Ambiental

El Licitante ganador deberá elaborar el estudio de Impacto Urbano e Impacto Ambiental de la Construcción del Paseo de la Revolución, Primera Etapa, Municipio de Querétaro.

El estudio de impacto urbano e impacto ambiental tiene por objeto evaluar y dictaminar las posibles influencias o alteraciones negativas causadas al entorno urbano y al medio ambiente por alguna obra pública o privada en al área donde pretenda realizar, con el fin de establecer las medidas adecuadas para la prevención, mitigación y/o compensación.

Normas de ordenación.

En suelo urbano, todos los proyectos de vivienda y los edificios que incluyan oficinas, comercios, servicios, industria y/o equipamiento, deberán presentar un estudio de impacto urbano o urbano-ambiental al entorno, el cual deberá analizar las posibles afectaciones en los siguientes aspectos:

Agua potable. Capacidad de las líneas de conducción que alimentan la red de distribución de agua en la zona de proyecto, capacidad de dotación de la red de distribución de agua al predio, tanto en cantidad de agua como en presión y en consecuencia la disponibilidad de suministrar la demanda requerida por el proyecto a desarrollar en el predio.

Drenaje. Capacidad de la red de alcantarillado público en la zona del proyecto (captación y conducción), disponibilidad de la red de alcantarillado público para absorber los volúmenes de la descarga derivada del predio tanto de agua residual como de agua pluvial, considerando para este tipo de agua, el tiempo y dirección de escurrimiento y el cálculo de la tormenta de “ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO

PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”


diseño, la cual deberá elegirse para un periodo de retorno no menor a 25 años. Se deberán de proporcionar las características de calidad de las aguas residuales, así como la factibilidad de instalar un sistema de tratamiento de esta agua previo a su descarga a la red pública.

Vialidad. Capacidad de tránsito y velocidad de recorrido de las vialidades que circundan el predio objeto del estudio, la cual deberá contemplar tanto las vialidades locales como las de acceso y salida de la zona de influencia del proyecto propuesto. El estudio deberá considerar el tránsito diario promedio por tipo de vehículos que utilizará las vialidades como consecuencia de la actividad propia de los usos que generará el proyecto, así como sus dimensiones, pesos, necesidades de maniobrabilidad al circular, entrar o salir del predio y sus características de ruido y emisiones. Este estudio deberá contener al aforo de las vialidades durante un periodo mínimo de 2 semanas.

Otros servicios públicos. Características y volumen de los materiales de desperdicio que se generarán en el interior del predio, su acumulación durante distintos periodos del día y la capacidad y disposición de las instalaciones que se utilizarán para su acopio y desalojo. Deberá indicarse la existencia de algún tratamiento primario para estos desechos. Deberá describir de manera amplia, las instalaciones de energía eléctrica, telefonía, que requieren de modificación y/o ampliación como consecuencia del establecimiento del proyecto en el predio en estudio, además deberán indicarse los requerimientos de espacio de dichas modificaciones y/o ampliaciones en la vía pública, así como el plazo requerido para efectuarlas. En materia de servicios de transporte deberán de estudiarse las necesidades de servicio que generará el proyecto, su magnitud con relación a la capacidad instalada, las afectaciones que tendrá el servicio, su nivel de operación y de servicio previo y durante la construcción, así como la necesidad de instalar nuevas facilidades para este servicio.

Vigilancia. Deberá describir el sistema de vigilancia y seguridad que se instalará, y las necesidades de este tipo que se requerirá por parte del Edificio, Plaza de Acceso y Estacionamiento y haciendo mención de la cantidad y características de los servicios afines que el proyecto demanda.

Servicio de emergencia. Deberá analizar los requerimientos de los equipos y servicios de emergencia que requiere el proyecto, así como la operación simultánea tanto de los servicios de emergencia propios del proyecto como de los servicios de emergencia públicos, su compatibilidad de equipos y espacios para su movilización y operación.



Ambiente natural. Deberá ajustarse a lo que señala la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y a las disposiciones que en materia señale la legislación del Estado de Querétaro.

Riesgos. El estudio de estos aspectos deberá considerar todas aquellas situaciones que representen un riesgo potencial tanto para la ciudad (patrimonio cultural, histórico, arqueológico o artístico) como para la población (salud, vida y bienes), cualquiera que sea su grado de peligrosidad ya sea que su posibilidad de ocurrencia se presente durante el periodo de construcción o durante la operación del proyecto.

Estructura socio-económica. Analizará aquellos aspectos del proyecto que repercutan en la calidad de vida de la población en la zona de influencia del proyecto; incremento o disminución de precios, repercusión en el mercado inmobiliario de la zona, demanda de abasto de insumos derivados de la operación de la obra, oportunidades de empleo, actividades derivadas del efecto multiplicador en la zona de la actividad desarrollada por el proyecto, tanto durante la etapa de construcción, como de la vida útil del proyecto, desplazamiento de población fija, incremento de la población flotante y cambios en los hábitos de la población afectada.

En el caso de que cualquiera de los análisis arriba mencionados muestre resultados que incidan sobre los aspectos estudiados, deberán plantearse alternativas que minimicen y de ser posible eliminen el problema, insuficiencia o daño resultante. Todos los análisis relativos a los aspectos antes señalados, deberán ejecutarse bajo la consideración de utilización plena en momento de demanda máxima.

7.3.4. De la Calidad de la Obra

El Licitante ganador es la responsable de la calidad de la construcción, para lo cual debe poner especial atención en cuidar todos los procesos de construcción y acabados, presentando en la junta de inicio de los trabajos a la Supervisión Externa y a la Secretaría de Obras Públicas Municipales, su Plan de Aseguramiento de Calidad que regirá en el desarrollo de esta obra. El Plan de Aseguramiento de Calidad deberá considerar las acciones, pruebas de laboratorio y en general los mecanismos que permitirán asegurar la calidad de los materiales, de los equipos de instalación permanente y de la mano de obra en todas y cada una de las actividades de la obra.



El Plan de Aseguramiento de Calidad deberá de incluir: los procedimientos, especificaciones, tipo de pruebas, normas aplicables, criterios de aceptación-rechazo, frecuencia de pruebas y en general todos los aspectos relativos al aseguramiento y control de calidad de los procesos, de los materiales y de la documentación que de ello se deriven.

El Licitante ganador deberá integrar al proceso constructivo los servicios de un(os) laboratorio(s) de calidad, el cual realizará las pruebas requeridas para asegurar la calidad de los materiales y del proceso constructivo de acuerdo al siguiente listado.

Calidad de materiales utilizados en terracerías. Calidad de materiales utilizados para base, sub-base y pavimentos.

Compactación de bases y terracerías de las estructuras.

Resistencia de concretos.

Acero de refuerzo.

Soldaduras en estructura.

Concretos premezclados y hechos en obra.

Agregados pétreos para la elaboración de concreto y morteros.

Cementos para elaboración de concretos.

Agua para elaboración de concretos.

La Supervisión Externa verificará que los trabajos y los materiales utilizados, cumplan con los requisitos de calidad necesarios. Por esto, la Supervisión Externa podrá solicitar al Licitante ganador las pruebas de laboratorio adicionales que considere necesarias, para verificar que se cumpla con la calidad esperada.

La modificación en el proceso constructivo se realizará a propuesta del Licitante ganador y se evaluará y dictaminará por la Supervisión Externa y la Secretaría de Obras Públicas Municipales. La modificación del proceso constructivo propuesta no deberá modificar el monto y el plazo contratado originalmente.



El Licitante ganador deberá integrar y entregar a la Residencia de obra de la Supervisión Externa, los informes provenientes del laboratorio y deberá mantener un archivo actualizado para su futura inclusión en el Expediente Administrativo de Obra. Dichos informes deberán formar parte integral de las estimaciones que presente para el pago de los trabajos ejecutados. Los informes de laboratorio deberán ser entregados a la mayor brevedad ya que pudiera ser condicionante para autorizar la continuidad de los procesos constructivos.

En caso de discrepancias entre los resultados que emitan el laboratorio del Licitante ganador y los de la Supervisión Externa, el Licitante ganador deberá pagar un laboratorio que servirá como tercero en discordia, para determinar las acciones en consecuencia. Dicho laboratorio deberá ser autorizado por la Secretaría de Obras Públicas Municipales y/ó la Supervisión Externa.

7.3.5. Del Personal de la Contratista

El Licitante ganador y sus técnicos responsables deben conocer al detalle las Bases de Licitación, los Términos de Referencia, el PEA, los lineamientos operativos y todas las disposiciones complementarias emitidas por la Supervisión Externa y la Secretaría de Obras Públicas Municipales, acatando todas las instrucciones y requerimientos que se asienten en la Bitácora de Obra, así como en los comunicados y boletines que se generen durante el desarrollo de los trabajos.

El Licitante ganador deberá presentar organigrama para la obra en cuestión y currículo de los profesionales técnicos a su servicio que se encargaran de la ejecución y administración de la obra, debiendo integrar como mínimo una plantilla con el siguiente personal:

Superintendente de Construcción Director responsable de obra (DRO)Ing. Civil con Especialidad en Vías

Terrestres Ing. Civil con Especialidad en Hidráulica Asesor en Operación de Centros Deportivos Arquitecto Proyectista Residente de obra civil Auxiliar de obra civil Residente de instalaciones electromecánicas Auxiliar de instalaciones electromecánicas



Residente de instalaciones de aire acondicionado Residente arquitecto Auxiliar de control técnico (Ingeniero Civil o Arquitecto) Topógrafo (titulado) Auxiliar de topógrafo Personal especializado para control de calidad de obra Responsable de seguridad e higiene. Auxiliar administrativo.

Adicionalmente, el Licitante ganador podrá considerar el resto de la estructura organizacional que considere pertinente, debiendo presentar carta compromiso de cada uno de los profesionales a su cargo, aceptando prestar sus servicios durante el tiempo que se desarrollen los trabajos de Construcción de la Construcción de Eje Vial Paseo Revolución Primer Etapa, Municipio de Querétaro; y copia de sus credenciales de elector.

El personal propuesto por el Licitante ganador que estará asignado a los trabajos de Construcción, deberá contar con la experiencia mínima comprobable equivalente a 3 años en obras similares en naturaleza y magnitud.

El Licitante ganador deberá tener presencia en la obra por medio del Superintendente en todo momento que se estén ejecutando trabajos, sin importar la magnitud de estos.

En el caso especifico del Director Responsable de Obra (DRO), se deberá demostrar una experiencia mínima de 5 años en obras similares en naturaleza y magnitud, y cuando menos de 3 años en funciones de dirección de obra, debiendo contar con su cedula profesional para ejercer como ingeniero civil o arquitecto, anexando copia certificada de la misma.

El Proyectista deberá contar con experiencia de cuando menos 5 años, comprobable mediante la presentación de su currículum vitae y copia simple de los contratos en proyectos desarrollados en los últimos 5 años.

El Licitante ganador deberá considerar dentro de su plantilla por lo menos una persona con las funciones de Control de Obra. Esta persona será la encargada llevar el control del avance físico y financiero de la obra, manteniendo contacto permanente con la Supervisión Externa.

Será responsabilidad del Licitante ganador el contar dentro de su plantilla laboral con una persona que se encuentre capacitada en primeros auxilios. Así mismo el Licitante ganador deber tener en el lugar de la obra un botiquín “ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO



con los elementos suficientes para poder atender emergencias de forma inmediata.

En general, todos los aspectos relacionados con el personal a cargo del Licitante ganador, deberán observarse y apegarse de acuerdo a la legislación vigente publicada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Será responsabilidad del Licitante ganador el mantener la vigilancia en el lugar de la obra. Para esto se deberá contar con personal especializado en seguridad y vigilancia en el sitio de la obra.

En caso de que se requieran trabajos en horarios extraordinarios, fines de semana o nocturnos, el Licitante ganador será el responsable de brindar los elementos necesarios para su correcta ejecución, como pueden ser: herramientas, maquinaria, materiales, alumbrado, equipo de seguridad, alimentos, etc.

7.3.6. Del Sistema de Seguridad e Higiene

El Licitante ganador observar con carácter de obligatorio las normas de Seguridad e Higiene vigentes para estos efectos.

Se deberá verificar que las condiciones de trabajo no expongan a las personas a riesgos que pudieran provocar accidentes o incidentes de trabajo. Por lo que el Licitante ganador deberá proveer a sus trabajadores de los elementos necesarios que permitan asegurar la integridad del personal que se encuentre en el sitio de la obra.

El equipo de seguridad mínimo que todo el personal deberá portar durante todo el tiempo que permanezcan en el sitio de la obra son:

Botas de seguridad. Casco.

Arneses.

Chaleco.

Guantes.

Lentes.“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO



Identificación (credencial).

Y todo lo necesario dependiendo de la actividad a desarrollar.

Todo el personal que se encuentre en el sitio de la obra deberá tener vigente su registro ante el I.M.S.S., incluyendo el personal contratado directamente por el Licitante ganador o por las empresas que hayan sido subcontratadas por esta. Cuando se identifique que alguna de las personas no cuenta con su registro vigente, se notificará a la persona de más alto nivel del Licitante ganador en el sitio de la obra, para que esta persona sea retirada. Si esta situación se llegase a repetir en una segunda ocasión, se prohibirá el acceso en forma definitiva a esta persona.

Será responsabilidad del Licitante ganador vigilar la conducta de su personal, incluyendo en los tiempos libres o de descanso (siempre y cuando se encuentren en el sitio de la obra).

El Licitante ganador es responsable de habilitar las protecciones en la zona donde se estén realizando los trabajos a fin de prevenir accidentes, mediante la instalación de señalamientos que indiquen las medidas de protección para realizar dicho trabajo.

El Licitante ganador deberá mantener y vigilar que la afectación del medio ambiente alrededor de la obra sea la menor posible (incluyendo arroyos, ríos, árboles, etc.), atendiendo en todo momento las resoluciones emitidas en el Dictamen de Impacto Ambiental.

El Licitante ganador deberá proveer de cursos de capacitación en seguridad e higiene al personal que se encuentre en la obra (por lo menos una vez cada seis meses). Por lo que se deberá desarrollar un programa de capacitación que abarque los principales temas relacionados con seguridad y habilidades para el desarrollo de los trabajos.

La recolección, acopio de basura, cascajo, material producto de excavación o cualquier material de desperdicio de construcción, por cualquier medio (manual o mecánico) la efectuará el Licitante ganador a su costo desde el inicio de la obra y hasta su terminación, así como el retiro fuera de la misma al tiro oficial autorizado por el Municipio de Querétaro.

Para verificar que el Licitante ganador haya realizado los trámites y correcta disposición de los desechos de la obra, deberá presentar los comprobantes de los acarreos efectuados y depositados en el tiro oficial, autorizado por el Municipio de Querétaro.“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO



El Licitante ganador habilitará los botes de basura que sean necesarios para mantener limpio el lugar de la obra.

El Licitante ganador deberá instalar 1 baño portátil por cada 20 personas que se encuentren laborando en el sitio de la obra. La limpieza de los baños portátiles se deberá realizar cuando menos una vez a la semana, sin embargo y en caso de requerirse, ésta se deberá realizar cuantas veces sea necesario para mantener la higiene en el lugar de la obra.

El Licitante ganador deberá establecer y entregar a la Supervisión Externa para su revisión y aprobación, el Plan de Seguridad e Higiene, así como las disposiciones indicadas por el municipio donde se desarrollará la obra.

7.3.7. Aplicación de medidas por mitigación por impacto ambiental

El Licitante ganador deberá implementar todas las acciones tendientes al cuidado del entorno urbano y ambiental, tomando como base las recomendaciones derivadas del dictamen de impacto ambiental.

Para esto deberá establecer y entregar un plan de Acciones Ambientales, que sean congruentes con la normatividad aplicable, debiendo poner especial atención en el reciclaje, manejo de desechos producto de excavaciones, demoliciones, residuos peligrosos, protección al medio ambiente por efectos de aire y agua, etc.

El Licitante ganador deberá solicitar a las autoridades municipales el lugar asignado como tiro autorizado de materiales producto de excavaciones y/o demoliciones, así como de la disposición para el retiro y almacenamiento definitivo (fuera de la obra) de desechos peligrosos. Esta información deberá entregarla a la Supervisión Externa para su conocimiento, aprobación y difusión correspondiente.

7.3.8. De las Obras Alternas

El Licitante ganador deberá desarrollar bajo su responsabilidad las obras alternas necesarias que permitan ejecutar los trabajos definidos en los presentes Términos de Referencia.



El Licitante ganador deberá considerar como parte de sus indirectos la habilitación de vías de acceso alternas y su mantenimiento durante la ejecución de los trabajos hasta la entrega total de la obra.

Será responsabilidad del Licitante ganador establecer en el sitio de la obra una caseta (oficina móvil) en donde se mantendrá la información relativa a la obra. La oficina móvil deberá contar con los servicios básicos (agua, drenaje, electricidad, teléfono e internet). En conjunto con la Supervisión Externa se definirá el área en donde se podrá instalar la oficina móvil, considerando las condiciones específicas de la obra que se ejecutará y la disponibilidad de las áreas en el predio de construcción.

Al finalizar los trabajos de construcción, el área empleada para la instalación de la oficina móvil y los almacenes de materiales, deberán dejarse en las mismas condiciones en las que se encontraron.

7.3.9. De los Subcontratos y Arrendamientos

Algunas de las actividades que se desarrollarán durante la Construcción podrán ser subcontratadas por la empresa ganadora de la licitación.

El Licitante ganador será la única responsable de asegurar la calidad y la correcta ejecución de los trabajos realizados por terceros (subcontratistas, arrendadores, etc.) a su cargo.

Cuando la Supervisión Externa identifique que los trabajos realizados por terceros no cumplen con los elementos de calidad solicitados, se le comunicará al responsable del Licitante ganador a fin de que tome las acciones necesarias para corregir las observaciones hechas por la Supervisión Externa, hasta su completa satisfacción.

Será responsabilidad del Licitante ganador el vigilar el cumplimiento de las normas de conducta, de seguridad y éticas de los terceros que se encuentren bajo su responsabilidad.

El Licitante ganador será responsable de resolver cualquier inconformidad o conflicto entre los terceros a su cargo y otras entidades involucradas en el objeto de esta licitación, ya sean estas de carácter administrativo, legal, etc.



7.3.10. De la Maquinaria

La maquinaria y equipo que el Licitante manifieste, deberá estar en perfectas condiciones de operación al momento de la apertura de la propuesta técnica, proporcionando las facilidades necesarias para su revisión en el sitio de ubicación, garantizando que será la que esté dispuesta al momento de la entrega de la propuesta técnica y que mantendrá en ese lugar por un lapso de 5 días posteriores a la entrega de dicha propuesta.

El Licitante acreditara dentro de su propuesta con copia simple de las facturas de la maquinaria que manifieste como propia y con carta compromiso original de arrendamiento firmada por el representante legal de la empresa arrendadora para la maquinaria que así se manifieste, anexando también documento en donde acredite su personalidad jurídica y copia certificada de las facturas de la maquinara o equipo a arrendar, así como su razón social, domicilio, teléfono, correo electrónico.

Será responsabilidad del Licitante ganador el mantener el resguardo y la vigilancia de la maquinaria que se encuentre en la obra.

7.3.11. De los Materiales

Será responsabilidad del Licitante ganador el suministro de todos y cada uno de los materiales necesarios para la correcta Construcción de la Construcción de Eje Vial Paseo Revolución Primer Etapa, Municipio de Querétaro, de acuerdo al PEA.

El Licitante ganador será responsable de proveer los elementos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, como pueden ser:

Herramientas Equipos

Maquinaria

Materiales

Agua

Energía Eléctrica“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO



Etc.

En caso de que el Licitante ganador proponga algún cambio en los materiales a utilizar, deberá presentar un escrito mediante el cual se sustente el cambio. La Supervisión Externa evaluará la propuesta de cambio y se entregará un dictamen a la Secretaría de Obras Públicas Municipales para que autorice o rechace el cambio.

Los cambios en los materiales a utilizar autorizados por la Secretaría de Obras Públicas Municipales, no podrán por ningún motivo alterar el plazo y/o el monto contratado.

Será responsabilidad del Licitante ganador mantener el resguardo y la vigilancia de los materiales que se encuentren en la obra.

El Licitante ganador deberá asegurar las condiciones para el correcto uso, manejo, resguardo y desecho de los materiales peligrosos, esto conforme lo establece el dictamen de impacto ambiental.

7.3.12. Forma de medición de los avances

La Supervisión Externa evaluará los avances que se tengan en cada una de las actividades con respecto al Programa de Actividades de Obra autorizado, el cual será definido como la Línea Base del Programa de Actividades.

Para cada una de las actividades los licitantes deberán asentar su respectiva duración y costo.

La lista de actividades no podrá en ningún momento modificarse ya que servirán como parámetro para la evaluación de las propuestas técnicas y económicas.

Para elaborar el Programa de Ejecución de Obra los licitantes deberán asignar la duración de cada una de las actividades y dependiendo del proceso constructivo que deseen emplear, deberán elaborar la ruta crítica de las actividades de la obra. La propuesta del Programa de Ejecución de Obra será evaluada por la Secretaría de Obras Públicas Municipales y en su caso autorizada.



Una vez autorizado el Programa de Ejecución de Obra, el Licitante ganador deberá desglosarlo hasta con un nivel de detalle cinco (5), el cual deberá estar acotado por las duraciones y fechas autorizadas por la Secretaría de Obras Públicas Municipales.

El Programa de Ejecución de Obra desglosado será la base de referencia para el seguimiento de los avances físicos, y será responsabilidad de la Supervisión Externa en conjunto con el Licitante ganador efectuar las evaluaciones semanales del progreso de la obra.

7.3.12.1. Medición de avances.

El Licitante ganador en coordinación con la Supervisión Externa, definirán mediante nota asentada en la bitácora las fechas de corte para llevar a cabo la revisión de los avances físicos reales. En la bitácora se deberá asentar el porcentaje de avance cada vez que se realice el cálculo y hasta que haya sido conciliado.

La cédula de avances y de pagos programados, es una tabla o matriz en la que el Licitante ganador asigna a cada una de las actividades incluidas en el Programa de Ejecución de Obra el costo y su respectiva duración. Mediante la cédula de avances y pagos programados el Licitante ganador deberá incluir el importe de trabajos a ejecutar de forma mensual, a efecto de reflejar el avance financiero que tendrán los mismos.

De forma semanal, el Licitante ganador deberá presentar a la Supervisión Externa los avances físicos reales en las actividades a la fecha del corte. El Licitante ganador deberá documentar el o los porcentajes de avance de obra ejecutada en el periodo de que se trate, considerando los hitos, actividades, sub-actividades y sub-sub-actividades (en su caso).

Invariablemente el avance que se le considere al Licitante ganador, del hito, actividad o sub-actividad de trabajo ejecutado, se constatará que se haya realizado, contando con el visto bueno de la Supervisión Externa y la autorización de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, a través de croquis, planos “As-Built” y asentado en la bitácora.

Se deberá identificar en la cédula de avances y pagos programados aquellas actividades que deberían haberse completado en la fecha que se realiza el corte. Se comparará el avance físico real con respecto del avance físico programado, para determinar aquellas actividades que podrán



integrarse en la estimación correspondiente. No se podrán incluir actividades o sub-actividades que no se encuentren terminadas al 100%.

Por tratarse de un Contrato a Precio Alzado y Tiempo Determinado para inicio de la obra denominada: Construcción de la Construcción de Eje Vial Paseo Revolución Primer Etapa, Municipio de Querétaro., no dependerá del pago de anticipo, por lo que el Licitante ganador deberá realizar las inversiones suficientes para iniciar la obra de forma adecuada.

Una vez que el Licitante ganador haya completado el 20% de la obra, con respecto del total de los trabajos, y éstos hayan sido validados por la Supervisión Externa, el Licitante ganador estará en posibilidades de tramitar la estimación correspondiente ante la Secretaría de Obras Públicas Municipales.

De la misma forma, y sólo cuando se compruebe que los avances físicos reales en la Construcción de la Construcción de Eje Vial Paseo Revolución Primer Etapa, Municipio de Querétaro., han alcanzado el 40, 60, 80 y 100%, la Secretaría de Obras Públicas Municipales estará en posibilidades de realizar los pagos correspondientes.

En caso de que existan razones técnicas motivadas y fundadas, la Supervisión Externa podrá autorizar la reprogramación de las actividades, siempre y cuando la reprogramación de las actividades se ubique dentro del mismo plazo contractual, y no represente incremento a éste, ni tenga por objeto eliminar retrasos imputables al Licitante ganador. Dicha autorización se emitirá por la Supervisión Externa con el visto bueno de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha de solicitud.

Cada una de las estimaciones presentadas para cobro por parte del Licitante ganador deberá integrar la siguiente información documental:

Pruebas de Laboratorio Reporte fotográfico Croquis o planos de la representación esquemática de los avances

alcanzados. Planos “As Built” (impresos en láminas 90x60 formato rígido a color y

digitales), de las áreas finalizadas.



7.3.13. Al término de la Obra.

Integración del Expediente Administrativo de Obra.

Durante la ejecución de los trabajos, la Supervisión Externa y el Licitante ganador deberán archivar y mantener actualizada la documentación que llegue a generar motivo de la construcción, para cubrir las necesidades de soporte que para la integración del Expediente Administrativo de la Obra se requiera haciendo constar mediante actas, la ubicación de documentos originales como es el contrato celebrado, fianzas, estimaciones y estudios previos elaborados al inicio de los trabajos.

Planos actualizados (as-built).

El Licitante ganador en coordinación con la Supervisión Externa actualizará los planos, plasmando todas las modificaciones que hayan ocurrido durante la ejecución de los trabajos.

8. 8. Normas y Reglamentos aplicablesNormas y Reglamentos aplicablesA continuación se enlistan algunas de las normas, leyes o reglamentos que el Licitante ganador deberá observar durante las fases del proyecto para el Construcción de la Construcción de Eje Vial Paseo Revolución Primer Etapa, Municipio de Querétaro. Las normas y reglamentos enlistados a continuación, únicamente deberá considerarse como enunciativa más no limitativa.

8.1. Normas Oficiales Mexicanas (NOM). NOM-001-CNA-1995.- Sistemas de alcantarillado sanitario,

especificaciones de hermeticidad. NOM-005-CNA-1996.- Fluxómetros especificaciones y métodos de prueba. NOM-002-ECOL-1996.- Límites máximos permisibles de contaminantes en

las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado. NOM-067-ECOL-1994.- Límites máximos de contaminantes en las

descargas de aguas residuales a cuerpos receptores provenientes de los sistemas de alcantarillado a drenaje municipal.

NOM-085-ECOL-1994.- Contaminación atmosférica. NOM-EM-118-ECOL-1997.- Especificaciones de protección ambiental que

deben reunir el gas Licuado de Petróleo que se utiliza en las fuentes fijas ubicadas en la zona metropolitana de la Ciudad de México.



NOM-007-ENER-2004.- Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no residenciales.

NOM-008-ENER-2001.- Eficiencia energética en edificaciones envolvente de edificios no residenciales (Tomo VII diseño Bioclimático y Arquitectura Sustentable).

NOM-008-SCFI-2002.- Sistema General de Unidades de Medida. NOM-012-SCFI-1993.- Medición de flujo de agua en conductos cerrados

de sistemas hidráulicos medidores para agua potable fría, especificaciones.

NOM-018/4-SCFI-1993.- Distribución y consumo de Gas L.P.- recipientes portátiles y sus accesorios parte 4.-reguladores de baja presión para gases licuados de petróleo.

NOM-069-SCFI-1994.- Instalaciones de aprovechamiento de gas L. P. NOM-088-SCFI-1994.- Válvulas de servicio con y sin dispositivo de

máximo llenado para usarse en recipientes de gas L. P., tipo no portátil. NOM-089-SCFI-1994.- Válvulas de retención para uso en recipientes no

portátiles para gas L. P. NOM-091-SCFI-1994.- Válvulas para recipientes sujetos a presión no

expuestos a calentamiento por medios artificiales para contener gas tipo L. P. tipo no portátil.

NOM-107-SCFI-1995.- Sistemas de carburación a gas L. P., Reguladores, Vaporizadores y/o reguladores.

NOM-001-SEDE-2005.- Instalaciones Eléctricas (Utilización). NOM-004-SEDG-2004.- Instalaciones de aprovechamiento de gas L. P.

Diseño y Construcción. NOM-012/1-SEDG-2003.- Recipientes a presión para contener Gas L. P.,

tipo no portátil. Requisitos generales para el diseño y fabricación. NOM-012/2-SEDG-2003.- Recipientes a presión para contener Gas L. P.,

tipo no portátil, destinados a ser colocados a la intemperie en plantas de almacenamiento, estaciones de Gas L. P. para carburación e instalaciones de aprovechamiento. Fabricación.

NOM-012/3-SEDG-2003.- Recipientes a presión para contener Gas L. P., tipo no portátil, destinados a ser colocados a la intemperie en estaciones de Gas L. P. para carburación e instalaciones de aprovechamiento. Fabricación.

NOM-020-SEDG-2003.- Calentadores para agua que utilizan como combustible gas L. P. o natural, de uso doméstico y comercial. Requisitos de seguridad, métodos de prueba y marcado.

NOM-003-SEGOB/2002.- Señales y Avisos para Protección Civil.- Colores formas y símbolos a utilizar.

NOM-001-SEMARNAT 1996.- Límites máximos de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.

NOM-002-SEMARNAT-1996.- Calidad de Agua Residual. NOM-003-SEMARNAT 1997.- Límites máximos de contaminantes en las

descargas de aguas residuales tratadas reutilizadas en servicios al público.“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO



NOM-052-SEMARNAT-1993.- Establece las características de los Residuos Peligrosos, el Listado de los mismos y los Límites que hacen a un Residuo Peligroso por su Toxicidad al Ambiente.

NOM-056-SEMARNAT-1993.- Residuos Peligrosos. NOM-057-SEMARNAT-1993.- Residuos Peligrosos. NOM-059-SEMARNAT-2001.- Protección Ambiental-Especies Nativas de

México de Flora y Fauna Silvestres-Categorías de Riesgo y Especificaciones para su Inclusión, Exclusión o Cambio –Lista de Especies en Riesgo.

NOM-081-SEMARNAT-1994.- Establece los límites permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición.

NOM-081-SEMARNAT-SSA1-2002.- Protección Ambiental Salud Ambiental-Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos – Clasificación y especificaciones de manejo.

NOM-012-SSA1-1993.- Sistemas de abastecimiento de agua. Requisitos sanitarios que deben cumplir los de abastecimiento de agua para uso y consumo humano públicos y privados.

NOM-127-SSA1-1994.- Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-limites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su Potabilización.

NOM-173-SSA1-1998.- Personas con discapacidad. NOM-020-STPS-2002.- Recipientes sujetos a presión y calderas

funcionando en condiciones de seguridad. NOM-100-STPS-1994.- Extintores de polvo químico seco A, B, C.

Seguridad, extintores contra incendio a base de polvo químico seco con presión contenida, Especificaciones.

NOM-101-STPS-1994.- Extintores espuma química. NOM-102-STPS-1994.- Condiciones de seguridad para la prevención y

protección contra incendio en los centros de trabajo. Extintores Bióxido de Carbono.

NOM-103-STPS-1994.- Extintores Agua a Presión. NOM-112-STPS-1996.- Relativa a las condiciones de seguridad e higiene

para el funcionamiento de los recipientes sujetos a presión y generadores de vapor o calderas que operen en los centros de trabajo.

8.2. Normas Mexicanas (NMX). NMX-J-O98-ANCE.- Sistemas eléctricos de potencia, suministro, tensiones

eléctricas normalizadas. NMX-J-116-ANCE.- Productos eléctricos – Transformadores de distribución

tipo poste y tipo subestación – Especificaciones. NMX-J-118/1-ANCE.- Productos eléctricos.- Tableros de alumbrado y

distribución en baja tensión, especificaciones y métodos de prueba. NMX-J-118/2-ANCE.- Productos eléctricos.- Tableros de distribución de

fuerza en baja tensión, especificaciones y métodos de prueba.



NMX-J-142-ANCE.- Productos eléctricos.- Conductores cables de energía con pantalla metálica con polietileno de cadena cruzada o a base de etileno-propileno para tensiones de 5 a 115 Kv.

NMX-J-266-ANCE.- Productos eléctricos – Interruptores – Interruptores automáticos en caja moldeada, Especificaciones y métodos de prueba.

NMX-J-323-ANCE.- Cuchillas seccionadoras de operación con carga para media tensión, Especificaciones y métodos de prueba.

NMX-J-351-ANCE.- Transformadores de distribución y potencia tipo seco – Especificaciones.

NMX-J-353-ANCE.- Centro de control de motores. NMX-511-ANCE.-. Sistema de Soportes metálicos tipo charola para

conductores. NMX-J-535-ANCE.- Tubos (conduit) de acero tipo semipesados para la

protección de conductores eléctricos y sus accesorios Especificaciones y métodos de prueba.

NMX-1-248-NYCE.- Normalización y Certificación Electrónica. NMX-X-003-1976.- Calentadores de agua para alberca a base de Gas

Natural O Gas L P8.3. Normas y Lineamientos Extranjeras.

American Concrete Institute (ACI). American Institute of Steel Construction (AISC). American Society for Testing and Materials (ASTM). American Welding Society (AWS) Code. ANSI.- American National Standard Institute (Instituto Nacional

Norteamericano de Estándares). ANSI C2-1981.- Código Nacional de Seguridad Eléctrica. ANSI/UL 797.- Tubería Metálica Eléctrica. ASHRAE. - American Society of Heating, Refrigeration and Air-conditioning

Engineers. EIA/TIA-Electronic Industries Association. (Asociación de Industrias

Electrónicas)/ Telecomunications Industry Association (Asociación de Industrias de Telecomunicaciones).

EIA-568, EIA-568A: Norma de Cableado de Telecomunicaciones en Edificios.

EIA-569: Norma de las Rutas de Cableado y Espacios de Telecomunicaciones para Edificaciones.

EIA.-606: Norma de Administración para la Infraestructura de Telecomunicación de Edificios.

FCC.- Federal Comunication Comisión (Comisión Federal de Comunicaciones).

IEEE.- Institute of Electrical an Electronic Engineers (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos).

ISO.- International Standards Organization (Organización Internacional de Estándares).



ISO/ IEC DIS 11801. NEC.- Código Eléctrico Nacional. NEMA.- Asociación Nacional de Manufactura Eléctrica. NEMA VE1.- Sistemas de Bandeja de Cable. NFPA 20: Installation Stationary Pumps for Fire Protection. NFPA 70-1999.- (NEC). NFPA 101 Reglas y Regulaciones de la FFC.- Parte 68. UIT.- Unión Internacional de Telecomunicaciones. UL.- Underwrites Laboratories (laboratorios de Certificación). UL 497.- Equipos de Conexión a Tierra y Unión de Tierras.

8.4. Estándares y Reglamentos. Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad. NADF-008-AMB-2005.- Especificaciones Técnicas para aprovechamiento

de Energía Solar para calentamiento. Normas de Teléfonos de México. (TELMEX). Normas establecidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

(SCT). Reglamento de Construcciones de la localidad y sus Normas Técnicas

Complementarias respectivas. Reglamento de Protección Civil.

8.5. Leyes. Ley Ambiental del Distrito Federal. Ley de Aguas del Distrito Federal (Gaceta del 27 de Mayo 2003). Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas. Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento. Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN) y su Reglamento. Ley General de Equilibrio Ecológico.

Únicamente se deberán considerar las normas y reglamentos que apliquen al presente concurso de Licitación.



Documents

Reporte de Evaluación - Compranet®web.compranet.gob.mx:8002/HSM/UNICOM/51302/003/2010/017/... · Web viewLas características comunes de los transformadores para subestación y