RESUMEN GENERAL - Peru de Sesiones... · Cáceres, en el que remite el Informe Nº 001-2009-GRJ, sobre la fiscalización inopinada individual de 16 al 18 de diciembre, a las Agencias

- 1 -

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN CONSEJO REGIONAL

JOSÉ ALVINO

Siendo las 09:00 a.m. de la fecha indicada, en la Sala de Sesiones de la Sede del Gobierno Regional Junín, con presencia de los miembros del Consejo Regional del Gobierno Regional de Junín. El Consejero Delegado Ing. Moisés R. Vásquez Caicedo Ayras, determina que se proceda a la verificación del quórum reglamentario.

1. Ing. Moisés Ronald Vásquez Caicedo Ayras, (Consejero por Huancayo) 2. Dra. Julia Camavilca Arzapalo, (Consejera por Junín) 3. C.p.c. Henry Benjamín Rosales Mallqui, (Consejero por Yauli) 4. Ing. Carlos Wilfredo Contreras Cáceres, (Consejero por Tarma) 5. Sr. Gilder Valerio Machari, (Consejero por Chanchamayo) 6. Lic. Jaime Victorino Aquino Aquino, (Consejero por Concepción) 7. Lic. Dora Isabel Verástegui Olivera, (Consejera por Jauja) 8. Ing. Venancio Víctor Cerrón Villaverde, (Consejero por Chupaca) 9. Sr. Pedro López Cueva, (Consejero por Satipo)

Acto seguido el Delegado del Consejo Regional Junín, Ing. Moisés R. Vásquez Caicedo Ayras, señala que en concordancia con el artículo 62° del Reglamento Interno del Consejo se aprobará el Acta de la Sesión Ordinaria de 25 de enero de 2010, en merito que han sido distribuidas oportunamente, solicitando al pleno que se pronuncie si hubiera alguna observación al respecto. Acto seguido el Delegado procedió a realizar la votación respectiva siendo aprobada por UNANIMIDAD.

ESTACIÓN DE DESPACHO:

El Secretario Ejecutivo del Consejo Regional señala que para la presente se tiene el Despacho siguiente: 1. Oficio Nº 063-2010-GRJUNIN-CR/CCC, de 27 de enero de 2010, del Consejero Ing. Carlos W. Contreras

Cáceres, en el que remite el Informe Nº 001-2009-GRJ, sobre la fiscalización inopinada individual de 16 al 18 de diciembre, a las Agencias Agrarias de Chanchamayo y Satipo, Oficinas Agrarias; Subgerencias de Chanchamayo y Satipo; Municipalidades con proyectos financiados por el Gobierno Regional Junín; Chanchamayo, San Ramon, Perene, Satipo y Rio Negro.

El Consejero Delegado Ing. Moisés R. Vásquez Caicedo Ayras, somete a votación para que el presente documento sea sustentado y propuesto al Pleno del Consejo Regional en la Estación de Orden del Día, el cual es aprobado por Unanimidad. 2. Oficio Nº 001-2010 CF/CGI, de 28 de enero de 2010, del Presidente de la Comisión Investigadora al

Centro de Producción de Ranas Gigantes, Consejero Ing. Venancio V. Cerrón villaverde, con el que remite el Informe Nº 02.

El Consejero Delegado Ing. Moisés R. Vásquez Caicedo Ayras, somete a votación para que el presente documento sea sustentado y propuesto al Pleno del Consejo Regional en la Estación de Orden del Día, el cual es aprobado por Unanimidad. 3. Oficio Nº 002-2010 CF/CGI, de 28 de enero de 2010, del Presidente de la Comisión Especial para

“Declarar de Urgencia la situación operativa de las Compañías de Bomberos Nº 30 de Huancayo, y B-48 de Jauja, Consejero Ing. Venancio V. Cerrón Villaverde, en el que eleva el Informe Nº 001-2010-CG.

El Consejero Delegado Ing. Moisés R. Vásquez Caicedo Ayras, somete a votación para que el presente documento sea sustentado y propuesto al Pleno del Consejo Regional en la Estación de Orden del Día, el cual es aprobado por Unanimidad.

ESTACIÓN DE INFORMES:

EL CONSEJERO SR. PEDRO LÓPEZ CUEVA: 1. Informa que, el día 27 de enero sostuvo una reunión con el Alcalde del Distrito de Río Negro y los agentes

comunitarios de las comunidades nativas y centros comunitarios. 2. Informa que, el día 28 de enero, se tuvo la visita del Gobernador y del Comisionado por la Paz del Distrito

de Río Negro donde entregaron sandalias a la Comunidad de Cushiviani. EL CONSEJERO ING. CARLOS W. CONTRERAS CÁCERES: 1. Informa que, el 20 de enero sostuvo una reunión para tratar el II Proyecto de envergadura en marcha de

infraestructura de riego con el Presidente Regional, Director Regional de Agricultura, Director de la

- 2 -


Agencia Agraria Tarma, Presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Tarma en la Sala de Sesiones del Consejo Regional.

2. Informa que, el 20 de enero sostuvo una reunión con el Presidente y Gerente General del Gobierno Regional Junín, y el Alcalde de la Provincia de Tarma para tratar el presupuesto del Foncor.

3. Informa que, el día 23 de enero, asistió a la implementación de la propuesta cultural Siembra Monte – Orcotuna, conjuntamente con las autoridades de la localidad.

4. Informa que, el día 27 de enero participo de la invitación a la faena de plantamontes forestales del proyecto de reforestación de la Margen Derecha del Valle del Mantaro en la comunidad de Vicso – conjuntamente con las autoridades del Centro Poblado.

ESTACIÓN DE PEDIDOS:

EL CONSEJERO SR. PEDRO LÓPEZ CUEVA: 1. Pide que, el ejecutivo del Gobierno Regional Junín explique sobre la compra de los tubos que no están

considerados en el expediente técnico para la obra que se viene ejecutando en el Estadio de Satipo. El Consejero Delegado Ing. Moisés R. Vásquez Caicedo Ayras, somete a votación el pedido realizado para que pase a la Estación de Orden del Día para su respectiva sustentación y debate, siendo aprobado por Unanimidad. EL CONSEJERO ING. CARLOS W. CONTRERAS CÁCERES: 1. Pide que, se cite al Gerente General del Gobierno Regional Junín, informe sobre el Convenio Tripartito

suscrito entre el Gobierno Regional Junín, la Municipalidad Provincial de Tarma y la Municipalidad Distrital de la Unión Leticia, el 09 de setiembre de 2009, para financiar el Expediente Técnico del proyecto “Mejoramiento, Construcción de la Carretera Pomachaca - La Unión – Condorcocha - Caripa, Distrito de La Unión Leticia, Provincia de Tarma – Junín”, y el Acuerdo Regional Nº 171-2009-GRJ/CR, de 30 de diciembre de 2009, donde se aprueba la contratación conforme a lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 078-2009, para la elaboración del Expediente Técnico de este mismo proyecto por la suma de S/. 300,000.00

El Consejero Delegado Ing. Moisés R. Vásquez Caicedo Ayras, somete a votación al pleno para que este pedido pase a la Estación de Orden del Día para su respectiva sustentación y debate, siendo aprobado por Mayoría. LA CONSEJERA DRA. JULIA CAMAVILCA ARZAPALO: 1. Pide que, se le informe sobre la ubicación geográfica de la central hidroeléctrica de Llaupi. El Consejero Delegado Ing. Moisés R. Vásquez Caicedo Ayras, manifiesta que este pedido lo podría solicitar directamente a la Subgerencia de Acondicionamiento Territorial.

LA CONSEJERA LIC. DORA I. VERÁSTEGUI OLIVERA: 2. Pide en su condición de Presidenta de la Comisión Investigadora sobre la presunta falsedad genérica de

la Directora de la Oficina Regional de Comunicaciones, en su exposición de 25 de noviembre de 2009, sobre el origen de los USBs, que regalo a los señores periodistas en su día, y sobre el costo de la publicidad que viene realizando el Gobierno Regional Junín, en el Instituto del Café con un costo aproximado de S/. 16 000.00 nuevos soles; solicita ampliación de plazo para la entrega del Informe Final.

El Consejero Delegado Ing. Moisés R. Vásquez Caicedo Ayras, somete a votación el pedido realizado para que pase a la Estación de Orden del Día para su respectiva sustentación y debate, siendo aprobado por Unanimidad. EL CONSEJERO SR. GILDER VALERIO MACHARI: 1. Pide que, el Subgerente Regional de Supervisión y Liquidación de Obras, informe ante el Pleno del

Consejo Regional Junín, sobre el estado situacional de las obras que se dieron por encargo y transferencia financiera a los Gobiernos Locales, al presente.

El Consejero Delegado Ing. Moisés R. Vásquez Caicedo Ayras, somete a votación al pleno para que este pedido pase a la Estación de Orden del Día para su respectiva sustentación y debate, siendo aprobado por Unanimidad. EL CONSEJERO LIC. JAIME AQUINO AQUINO: 1. Pide que, se invite al Director Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a fin de que informe

ante el Pleno del Consejo Regional Junín, sobre las acciones y gestiones que viene realizando desde que asumió el cargo de confianza

El Consejero Delegado Ing. Moisés R. Vásquez Caicedo Ayras, somete a votación al pleno para que este pedido pase a la Estación de Orden del Día para su respectiva sustentación y debate, siendo aprobado por Unanimidad.

- 3 -


CUADRO Nº 1

RESUMEN GENERAL

Nº DESCRIPCIONAÑOS

TOTAL %

2006 2007 2008 2009

A

TOTAL DE OBRAS PARA

INICIO DE OBRAS 0 2 1 25 28

B

TOTAL DE OBRAS EN

EJECUCION 11 11 8 22 52

C

TOTAL DE OBRAS

CONCLUIDAS 36 37 29 9 111

TOTAL 47 50 38 56 191

CUADRO Nº 02

RESUMEN DE OBRAS POR SECTORES EN NUMERO DE OBRAS

DESCRIPCION 2006 2007 2008 2009 TOTAL

SANEAMIENTO 9 19 0 2 30

EDUCACION 3 16 19 17 55

TRANSPORTE 21 9 6 23 59

AGRARIA 3 1 5 5 14

DEFENSA CIVIL 5 0 0 1 6

ELECTRIFICACION 4 2 5 2 13

INSTITUCIONAL 0 1 1 1 3

TURISMO 1 0 0 0 1

SALUD 1 2 2 4 9

CULTURA Y

DEPORTE 0 0 0 1 1

TOTAL 47 50 38 56 191

CUADRO Nº 03

RESUMEN DE OBRAS POR PROVINCIAS EN NUMERO DE OBRAS

DESCRIPCION 2006 2007 2008 2009 TOTAL

HUANCAYO 10 11 11 18 50

CHUPACA 1 3 0 1 5

CONCEPCION 4 5 2 5 16

JAUJA 4 8 3 3 18

YAULI 3 2 2 0 7

JUNIN 1 5 1 6 13

TARMA 2 1 4 3 10

SATIPO 11 6 7 7 31

CHANCHAMAYO 11 8 8 6 33

MULTIPROVINCIAL 0 1 0 7 8

TOTAL 47 50 38 56 191

2. Pide que, se considere en el financiamiento por bonos soberanos al Proyecto Mejoramiento del canal de riego de la Comunidad Campesina de Tunson, Distrito de Comas, Provincia de Concepción.

El Consejero Delegado Ing. Moisés R. Vásquez Caicedo Ayras, somete a votación al pleno para que este pedido pase a la Estación de Orden del Día para su respectiva sustentación y debate, siendo aprobado por Unanimidad. EL CONSEJERO ING. VENANCIO V. CERRÓN VILLAVERDE: 1. Pide que, el Jefe del Órgano de Control Interno del Gobierno Regional Junín, de a conocer el estado

situacional de la denuncia de la utilización de otros logos que no son del Gobierno Regional Junín. El Consejero Delegado Ing. Moisés R. Vásquez Caicedo Ayras, somete a votación al pleno para que este pedido pase a la Estación de Orden del Día para su respectiva sustentación y debate, siendo aprobado por mayoría.

ESTACIÓN DE ORDEN DEL DÍA:

PRIMER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, SOBRE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CONSIDERADAS Y NO CONSIDERADAS EN LOS PROGRAMAS DE INVERSIONES DE LOS AÑOS 2007, 2008 Y 2009 DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, Y SOBRE LAS OBRAS QUE EJECUTÓ EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN POR APOYO COYUNTURAL DURANTE LOS AÑOS 2007, 2008 Y 2009. (ACUERDO REGIONAL Nº 010-2010-GRJ/CR) Al respecto el Gerente General del Gobierno Regional Junín, CPC. José Í. Fernández Neciosup, manifiesta que se tendrá el informe del Gerente Regional de Infraestructura por ser el funcionario responsable. El Gerente Regional de Infraestructura Ing. Frankling Valenzuela Barrantes, realiza su sustentación haciendo uso de las siguientes diapositivas.

- 4 -


II.- PROGRAMA TRANSPORTE

JUNÍN - CARHUAMAYO

MODALIDAD : Contrata

CONTRATISTA : Consorcio Vial El Tambo

PRESUPUESTO TOTAL : S/. 18’493,546.00

SUPERVISION : Gobierno Regional Junín

PLAZO DE EJECUCION : 360 días

AVANCE FISICO : 43.00 %

AVANCE FINANCIERO : 75.00 %

BENEFICIARIOS : 57,211 Habitantes

ESTADO ACTUAL : Obra en Ejecución

FUENTE DE FINAN. : Recursos Ordinarios

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

CARHUAMAYO - PAUCARTAMBO – SANTA

ISABEL - LLAUPI - OXAPAMPA" TRAMO

JUNIN: (KM 0 + 000) - CAPILLAYOC (KM 18 +

705)”

METAS DEL PROYECTO:

Consiste en el mejoramiento a nivel de tratamiento superficial bicapa del tramo 1 de 2.5 cm. de espesor,

sub base de 20 cm., con ancho de calzada de 6.00 m. y 0.50 m. de berma;, construcción y reconstrucción

de nuevas obras de drenaje y puentes

INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DE LAS OBRAS A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

AL II SEMESTRE 2009


HUANCAYO – MULTIDISTRITAL


CONTRATISTA : Consorcio Ingenio


EJECUCIÓN DE OBRA :S/. 14’891,169.03

SUPERV. DE OBRA : S/. 1`290,319.80

SUPERVISOR : Gobierno Regional Junín







METAS DEL PROYECTO:

Mejoramiento de carretera vecinal Huancayo – El Tambo – San Agustín de Cajas – Hualhuas – Saño – Quilcas – San Jeronino

de Trunan Ingenio (Carpeta asfáltica en caliente e=2”- Sub base de 0.15 a 0.20m – Base de 0.15 a 0.20m) En una longitud de

22.37 KM. Con sección entre 7.20 a 3.50 m. Contiene Obras de Arte, Rehabilitación del puente Vilcacoto, Señalizaciónpreventiva e informativa vial, Fortalecimiento del Comité de Mantenimiento Vial.

Mitigación de Impactos Ambientales.


VECINAL HUANCAYO – EL TAMBO – SAN

AGUSTIN DE CAJAS – HUALHUAS – SAÑOS –

QUILCAS – SAN JERONIMO DE TUNAN –

INGENIO, PROVINCIA DE HUANCAYO”


AL II SEMESTRE 2009


SATIPO - MAZAMARI

MODALIDAD : Administración Directa










CAMABARI-LURINCHINCHA. L=26+830

KM. MAZAMARI-SATIPO-JUNÍN”

METAS DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAMABARI - LURINCHINCHA A NIVEL DE AFIRMADO CON L=26+830 KM. Y

ANCHO DE CALZADA 4.00 M.


AL II SEMESTRE 2009


TARMA - HUASAHUASI

MODALIDAD : Contrata/Adm. Directa


INSPECTOR : Gobierno Regional Junín




BENEFICIARIOS : 856 Habitantes



“CONSTRUCCIÓN DE TROCHA

CARROZABLE LOMA PAJONAL -

CAYASH LONG 37+500 KM”

METAS DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LOMA PAJONAL - CAYASH (TROCHA CARROZABLE) - SIN AFIRMAR,

LONG. 37+500 KM. Y SECCIÓN DE 3.60 M.


AL II SEMESTRE 2009


N

º Nombre del Proyecto

Fuente de

Financiamien

to

Presupuesto

de Obra

Avance

Físico

Avance

Financiero

Modalidad

de

Ejecución

Ejecutor

1 Construcción carretera Panti – Rocchac

– Huachicna, Cedruyo - ManchayRecursos

Determinados1’055,517.63 28.37% 4,98 % Encargo

M.D. de

Pariahuanca

2Mantenimiento de Caminos

DepartamentalesRecursos

Ordinarios490,000.00 90.00% 63.00% Contrata

Asociaciones

Civiles

3 Mejoramiento vial Jr. Miguel Grau y Jr.

Bolognesi tramo Av. Fidel Miranda – Jr.

Bolognesi –Av. Ricardo Palma

Recursos

Ordinarios1’012,869.15 40,02% 26.51% Encargo

M.D. de

Pilcomayo

4Rehabilitación Carretera Satipo –

Paratushali –Alto HuahuariRecursos

Ordinarios2’963,438.94 73,09% 89.00%

Administraci

ón Directa

Dirección

Regional de

Transporte

5 Mantenimiento periódico de la carretera

Huayucachi – Chupuro – Vista Alegre -

Huaculpuquio

Recursos

Ordinarios –

Donaciones y

Transferencias

2’024,249.50 77.10% 77.18% Contrata

Contratista

Jorge

Pompello

Bellido


AL II SEMESTRE 2009


TARMA – LA UNIÓN LETICIA


CONTRATISTA : Consorcio Gran Chimú







ESTADO ACTUAL : Obra Concluida


METAS DEL PROYECTO:

LIMPIEZA DE DERRUMBES, DESENCALAMINADO, BACHEO, COLOCADO DE BASEGRANULAR CON UN

ESPESOR DE 0.15 M. EN DETERMINADAS ZONAS, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE

ALCANTARILLAS, CONSTRUCCIÓN DE UN PONTÓN, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN E

IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALES ADECUADOS PARA LA VÍA Y LOCALIDADES DE LA ZONA

“MEJORAMIENTO Y ENSANCHE DE LA

CARRETERA POMACHACA - LA UNIÓN -

CONDORCOCHA - CARIPA, DISTRITO DE LA

UNION LETICIA, PROVINCIA DE TARMA,

JUNIN”


AL II SEMESTRE 2009


Nº Nombre del ProyectoFuente de

Financiamiento

Presupuesto

de Obra

Avance

Físico

Avance

Financiero

Modalidad

de

Ejecución

Ejecutor

1 Mantenimiento Periódico y

supervisión carretera Palca Tapo

Maco

Recursos

Ordinarios –

Donaciones y

Transferencias

706,436.19 100.00 100.00% Contrata

Kametsa

Consultores y

Constructores

2 Construcción de pista y veredas del

Jr. Bolognesi tramo Av. Mariscal

Castilla Av. Leoncio Prado - Chilca

Recursos

Ordinarios157,576.30 100.00 100.00% Convenio M.D. de Chilca


AL II SEMESTRE 2009 II.- PROGRAMA TRANSPORTE

N

ºNombre del Proyecto

Fuente de

Financiero

Presupuesto

de Obra

Avance

Físico

Avance

Financiero

Modalidad

de

Ejecución

Ejecutor

1 Mejoramiento de la carretera interprovincial

Junín – Tarma tramos Chupán Utush aperura

de trocha carrozable Utush – Piscurraray –

Huasahuasi, provincia de Junín

Recursos

Ordinarios3’072,664.00 0.00% 0.00%

2 Construcción de trocha carrozable Ulcumayo –

San ramón III Huanchuyru Nueva Italia, distrito

de Ulcumayo y San Ramón

Recursos

Ordinarios –

Recursos

Determinados

0.00% 0.00%

3 Mejoramiento de la trocha carrozable Río

Blanco – San Juan Río Bagre - Raymondi y

apertura de trocha carrozable Yungul – Pampa

Seca – Río Blanco del distrito de Ulcumayo.

Recursos

Ordinarios5’763,551.00 0.00% 0.00%

4 Rehabilitación de la carretera Carhuamayo –

Ulcumayo – tramo Quilcatacta - Ulcumayo

Recursos

Ordinarios820,936.00 0.00% 0.00%

5 Mejoramiento de la trocha carrozable

Chacachimpa – Shashitacana – Huacracocha

– Div. La Cima, provincia de Junín

Recursos

Ordinarios713,910.00 0.00% 0.00%

6 Rehabilitación y Construcción de la carretera

Junín – Shogue – Hualco – Llapacmarca –

Milpo – Quipacancha – Quishuar, distrito de

Junín

Recursos

Ordinarios 1’803,210.00 0.00% 0.00%

OBRAS POR INICIARII.- PROGRAMA TRANSPORTE

OBRAS EN EJECUCIÓN PROGRAMA TRANSPORTE

- 5 -


III.- PROGRAMA EDUCACIÓN

HUANCAYO - CHILCA


EJECUTOR : Sub Gerencia de Obras G.R.J.


SUPERVISION : M.D. de Chilca







“MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA

I.E.P TUPAC AMARU - AZAPAMPA –

CHILCA”

METAS DEL PROYECTO:

Mejoramiento integral de la infraestructura educativa de la Institución Educativa Politécnico “Tupac

Amaru”, con cobertura de planchas de gran onda de calamina (tipo eternit)


AL II SEMESTRE 2009


HUANCAYO – PILCOMAYO

“MODERNIZACIÓN DE LA I.E. ANDRÉS

BELLO DE PILCOMAYO - HUANCAYO”

MODALIDAD : Encargo

EJECUTOR : Municipalidad Distrital de

Pilcomayo



PRESUP. EJECUTADO : S/. 1’570,191.04



AVANCE FINANCIERO : 72,50%

BENEFICIARIOS : 450 Alumnos



METAS DEL PROYECTO :

Construcción de 01 salón de usos múltiples, dirección, secretaría – archivo, sala de profesores, 1 baterías de

servicios higiénicos para docentes, construcción de 08 aulas, construcción de biblioteca, construcción de centro

de cómputo, construcción de depósito, 2 baterías de servicios higiénicos para alumnos y 1 batería de servicio

higiénico para minusválidos, construcción de 02 losas deportivas y patio cívico, pasadizos y escaleras,

adquisición de mobiliario escolar para alumnos, docentes y equipos de cómputo, cerco perimétrico.


AL II SEMESTRE 2009


HUANCAYO – PILCOMAYO

“MODERNIZACIÓN DE LA I.E. ANDRÉS

BELLO DE PILCOMAYO - HUANCAYO”

MODALIDAD : Encargo

EJECUTOR : Municipalidad Distrital de

Pilcomayo











Construcción de 01 salón de usos múltiples, dirección, secretaría – archivo, sala de profesores, 1 baterías de

servicios higiénicos para docentes, construcción de 08 aulas, construcción de biblioteca, construcción de centro

de cómputo, construcción de depósito, 2 baterías de servicios higiénicos para alumnos y 1 batería de servicio

higiénico para minusválidos, construcción de 02 losas deportivas y patio cívico, pasadizos y escaleras,

adquisición de mobiliario escolar para alumnos, docentes y equipos de cómputo, cerco perimétrico.


AL II SEMESTRE 2009


HUANCAYO – HUANCAYO

“AMPLIACIÓN DEL SERVICIO HIGIÉNICO Y TANQUE ELEVADO, DOTACIÓN CON

MOBILIARIO A LAS AULAS Y AL CENTRO DE COMPUTO DE LA I.E. NUESTRA

SEÑORA DE COCHARCAS – HUANCAYO”


EJECUTOR : Sub Gerencia de Obras

PRESUPUESTO TOTAL : S/. 273,815,60


PRESUP. EJECUTADO : S/. 147,860.00









AL II SEMESTRE 2009

Construcción de 01 SS.HH. Con 10 turcos con techo de material de concreto y tanque elevado de material de

concreto, Adquisición de 20 mobiliarios para computadoras de material de tornillo o similar, Adquisición de

470 mesas y sillas, 03 escritorios, 03 pizarras acrílicas y 06 puertas para las aulas de la I.E. Nuestra Señora de

Cocharcas.


N

º Nombre del ProyectoFuente de

Financiamient

o

Presupuesto de Obra

Avance

Físico

Avance

Financiero

Modalidad

de

Ejecución

Ejecutor

1 Sustitución de 02 Aulas mas una

dirección del C.E. Nº 360355 Cidruyo

Andamarca

Recursos

Ordinarios54,827.81 100.00% 100.00% Convenio

M.D. de

Andamarca

2 Construcción de 4 aulas, 1 losa

deportiva y cerco perimétrico,

sustitución de 02 talleres de mecánica

y soldadura y 5 ambientes

administrativos para jefaturas, y

culminación de 3 aulas y 1 oficina de

enfermería del I.S.T.P. José María

Arguedas Sicaya

Recursos

Ordinarios222,977.00 0.00% 100.00% Convenio M.D. Sicaya


AL II SEMESTRE 2009


SATIPO – PANGOA


CONTRATISTA : Satipo III


INSPECTOR : Arq. Dino Navarro

PIM 2,009 : S/. 2’557,561.00


METAS DEL PROYECTO:

Consiste en la Construcción de 24 Aulas, 02 Laboratorios de Computación e Informática, 01 Laboratorio de Cta, Biblioteca, Sshh.

Mejoramiento de 02 Aulas, SSHH, Pabellón Administrativo, Patio Multifuncional, Área de Recreación Pasiva, Jardinería, Tanque de

Agua, Cerco Perimétrico e Implementación con mobiliario y Equipo

“MEJORAMIENTO DE AULAS, LABORATORIOS DE COMPUTACION E INFORMATICA,

BIBLIOTECA, SSHH, PATIO E IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO Y EQUIPO EN LA

I.E.I. JOSE OLAYA “






OBRAS CONCLUIDASIII.- PROGRAMA EDUCACIÓN


SATIPO – SATIPO


CONTRATISTA : VERC. Contratistas S.R.L.T.D.A.

PRESUPUESTO TOTAL : S/. 618,833.00








METAS DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO ESTATAL DE

MENORES "FRANCISCO IRAZOLA" SATIPO

“MEJORAMIENTO DE TALLERES Y

LABORATORIOS DEL C.E.M "FRANCISCO

IRAZOLA" SATIPO


AL II SEMESTRE 2009

- 6 -



HUANCAYO – EL TAMBO

“MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA 4 AULAS, DIRECCIÓN-

SECRETARÍA, BIBLIOTECA, LABORATORIO

DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA, CERCO

PERIMÉTRICO, MOBILIARIO Y EQUIPO DE

LA IE LA VICTORIA EL TAMBO –

HUANCAYO”


CONTRATISTA : Corporación Prisma S.A.C.







ESTADO ACTUAL : Concluida – Liquidación de Obra



Mejoramiento de la Infraestructura 04 aulas, dirección, secretaría, biblioteca, laboratorio de biología y

química, cerco perimétrico, mobiliario y equipamiento de la I.E.P. La Victoria – El Tambo – Huancayo.


AL II SEMESTRE 2009


TARMA – TARMA


CONTRATISTA : Consorcio Cristo Morado




AMPLIACIÓN DE PLAZO: 45 días



BENEFICIARIOS : 1,686 Alumnos

ESTADO ACTUAL : Concluida


METAS DEL PROYECTO:

•Construcción de 32 aulas, mejoramiento de 01 pabellón, construcción de 02 baterías de baño,

02 cajas de escalera y equipamiento(carpetas unipersonales y escritorio para profesores).

“SUSTITUCIÓN DE 01 PABELLÓN DE 32 AULAS

COLEGIO INTEGRADO SANTA TERESA”


AL II SEMESTRE 2009


JAUJA – SAUSA

MODALIDAD : Encargo – Administración Directa

EJECUTOR : Ejército del Perú




AMPLIACIÓN DE PLAZO: 21 días




ESTADO ACTUAL : Concluida


METAS DEL PROYECTO:

“REHABILITACION, MEJORAMIENTO E

IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA

I.E CECATEL CEO MODELO Nº 31 Y PROGRAMA NO

ESCOLARIZADOJUANVALERSANDOVAL – JAUJA”.

a) REHABILITACION DE 10 AULAS, REHABILITACION DE 02 TALLERES DE COMPUTO y SS.HH.

b) TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO.

c) EQUIPAMIENTO Y MOBILILARIO: 11 escritorio con silla para profesores, 140, Sillas y mesas unipersonales, 22 pizarras, televisores de 20”, 08 DVD, 30

computadoras, 01 fotocopiadora, 02 proyectores multimedia, 01 equipo de sonido, 02 super multigravador, 50 gabinete escolares, 30 módulos paracomputadoras.

d) Instalaciones exteriores de:agua e Instalaciones Eléctricas


AL II SEMESTRE 2009


SATIPO – LLAYLLA


CONTRATISTA : Cad Proyect S.A.C.









METAS DEL PROYECTO:

Consiste en la Rehabilitación de 03 AULAS + 01 Dirección. Construcción de 01 Biblioteca Y 01 Laboratorio.

Rehabilitación Y Mejoramiento de los servicios higiénicos. Construcción de losa multideportiva. Equipamiento

con 50 Módulos de Mobiliario educativo, 06 Escritorios de madera. Equipamiento con 06 Módulos de

Computación

“REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE

LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. JUAN

VELASCO DE LLAYLLA”


AL II SEMESTRE 2009


SATIPO – PANGOA


CONTRATISTA : Constructora Austral S.R.L.tda.









METAS DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO

N°30679 DE VILCABAMBA DEL DISTRITO DE

PANGOA – SATIPO”

Consiste en la Construcción de 04 Aulas con piso de concreto pulido. Construcción de 01 Batería de SS.HH.

Mejoramiento de 04 Aulas, Sala de Computo y Ambiente Administrativo del Nivel Primario. Mejoramiento de 01 Servicio

Higiénico Nivel Primario. Adquisición de 120 carpetas unipersonales para el nivel secundario y 10 Módulos de

Computadoras.Adquisición de 06 computadoras Pentium IV


AL II SEMESTRE 2009

CONCEPCIÓN - ORCOTUNA

MODALIDAD: Administración Directa


EJECUCIÓN DEOBRA : Sub Gerencia de Obras

Gobierno Regional Junín








“MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA N° 30327 -

ORCOTUNA - CONCEPCIÓN – JUNÍN”


METAS DEL PROYECTO:

•Construcción de 08 Aulas (Piso de cemento coloreado pulido), 01 Taller de computo, 01 Biblioteca, 01 Sala

de profesores, Refacción de las Aulas 01, 02, 03, 04, 05 y 06 y del Depósito (Actualmente usándose como

centro de computo) Construcción de cerco perimétrico y muro de contención e implementación y

equipamiento de la I.E. Nº 30327


AL II SEMESTRE 2009

OBRAS CONCLUIDAS: III.- PROGRAMA EDUCACIÓN

N


Fuente de

Financiamient

o

Presupuest

o de Obra

Avance

Físico %

Avance

Fínanciero

%

Modalidad

de

Ejecución

Ejecutor

1 Sustitución de 01 Aula y 01 ambiente

administrativo con material noble y Cobertura

de calamina y construcción de SS.HH. Con

pozo séptico de la I.E.P. Nº 30001-43 La

Libertad Ipoki

Recursos


M.D. de

Pichanaki

2 Rehabilitación de aulas y construcción de

SS.HH. Y equipamiento de I.E. 30233 del

anexo Unión Autiki Pichanaki - Chanchamayo

Recursos


M.D. de

Pichanaki

3Mejoramiento de aulas, construcción de taller,

centro de computo y equipamiento del colegio

estatal integrado agropecuario Las Palmas -

Pichanaki

Recursos

Ordinarios418,513.88 100.00% 100,00%

Administraci

ón Directa

Sub

Gerencia de

Desarrollo

de

Chanchama

yo


AL II SEMESTRE 2009

OBRAS EN EJECUCIÓN: III.- PROGRAMA EDUCACIÓN

N


Fuente de

Financiamient

o

Presupuesto

de Obra

Avance

Físico %

Avance

Financiero

%

Modalidad

de

ejecución

Ejecutor

4 Mejoramiento de infraestructura existente,

sustitución de 06 aulas y construcción de 01

aula, infraestructura complementaria e

implementación de mobiliarios de la institución

educativa Manuel Gonzales Prada del distrito

de Pichanaki-Chanchamayo

Recursos

Ordinarios921,908.97 100.00% 100.00%

Administraci

ón Directa

Sub

Gerencia de

Desarrollo

Chanchama

yo

5 Mejoramiento de Aulas y SS.HH. Institución

Educativa de Menores Nº 30653 – San Pedro

de Coviriali - Satipo

Recursos


M.D. de

Coviriali

6 Rehabilitación del Pabellón 01 de la I.E. Nº

30336 José Carlos Mariategui - Usibamba

Recursos

Ordinarios52,192.07 100.00% 100.00%

Administraci

ón Directa

S.G.O.

G.R.J.

7 Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 600 -

Pilcomayo

Recursos


M.D. de

Pilcomayo


AL II SEMESTRE 2009

- 7 -


OBRAS POR INICIAR: III.- PROGRAMA EDUCACIÓN

N


Fuente de

Financiamiento

Presupuesto

de Obra

Avance

Físico %

Avance

Fínanciero

%

Modalidad

de

Ejecución

Ejecutor

1 Construcción de infraestructura de la I.E.

Integrada Divino Jesús, SatipoFideicomiso 6’213,251.21 0.00% 0.00% Contrata En Proceso

2 Mejoramiento de la Infraestructura e

Implementación de la Institución Educativa

Nº 31501 Sebastián Lorente - Huancayo

Recursos

Ordinarios3’519,970.02 0.00% 3.00% Contrata En Proceso

3 Mejoramiento integral del servicio educativo

de la I.E.P. Politécnico Regional del Centro

Recursos

Determinados105,000.00 0.00% 1.00%

4 Construcción de Infraestructura de la I.E.

Juan Pablo II de La Libertad de Occoro –

Parihuanca

Recursos

Ordinarios1’065,050.00 0.00% 1.00%

5 Sustitución, mejoramiento e implementación

de la infraestructura de la I.E.T. Virgen de

Fátima - Huancayo

Recursos

Ordinarios0.00% 0.00%

6 Mejoramiento de la Institución Educativa

Sagrado Corazón de Jesús - Concepción

Recursos


7 Sustitución de 01 aula, Dirección y

Ampliación de SS.HH. de la I.E.P. Jorge

Basadre - distrito de Chupaca

980,323.00 0.00% 0.00%


AL II SEMESTRE 2009

IV.- PROGRAMA ELECTRIFICACIÓN

HUANCAYO – PARIAHUANCA


CONTRATISTA : Consorcio MAESACU





AVANCE FISICO : 60,00 %


BENEFICIARIOS : 1310 Personas

ESTADOACTUAL : Para reinicio de Obra

FUENTE DE FINAN. : Donaciones y Transferencias

“AMPLIACION DE LINEA RED PRIMARIA EN

22,9/13,2KV RED SECUNDARIA EN 440-

220VOLTIOS PARA EL CENTRO POBLADO DEL

DISTRITO DE PANTI.”

METAS DEL PROYECTO:

AMPLIACION DE LA ELECTRICIDAD DE LINEA, RED PRIMARIA EN 22.9/13.2 KV. Y RED SECUNDARIA EN

440-220 V., DESDE LA MICRO CENTRAL HIDROELECTRICA SAN BALVIN, COMUNIDAD DE OCCORO

DONDE SE FIJA EL PUNTO DE ALIMENTACION. COMPRENDE REDES SECUNDARIAS AEREAS,

CONEXIONES DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO


AL II SEMESTRE 2009


YAULI – MARCAPOMACOCHA












“CONSTRUCCIÓN DEL LÍNEA PRIMARIA EN

13.2 KV. Y SUB. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

PRIMARIA PARA 04 LOCALIDADES DEL

DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA”.

METAS DEL PROYECTO:

INTERCONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO A TRAVÉS DE LÍNEA Y RED PRIMARIA Ejecución de la Línea Primaria y

Subsistema de Distribución Primaria de las 04 localidades del Distrito de Marcapomacocha, como extensión del

Sistema Interconectado, proveniente de la Subestación de Potencia de ONDORES 13.2/22.9 kV, 350 kVA, quecomprende:

• Línea de Distribución Primaria en 13.2 KV (42.9 km)• Red de Distribución Primaria en 13.2 KV


AL II SEMESTRE 2009


CHANCHAMAYO – VITOC












“AMPLIACIÓN DEL SUBSISTEMA ELÉCTRICO

LÍNEA PRIMARIA, RED PRIMARIA EN 13,2 KV, RED

SECUNDARIA EN 0,44-0,22 KV, ACOMETIDA

DOMICILIARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO – VITOC”

METAS DEL PROYECTO:

Construcción de la Linea y Red Primaria en 13.2 Kv. A partir de la Línea Existente en 22.9 Kv. San Ramón – Vitoc –

Aynamayo – Utcumayo que comprende: Línea y redes aéreas primarias, redes aéreas secundarias. Conexiones

Domiciliarias y Alumbrado Público


AL II SEMESTRE 2009


SATIPO – PANGOA


CONTRATISTA : Consorcio Pangoa I

PRESUPUESTO TOTAL : S/. 1 259,165.28







ESTADOACTUAL : Obra Culminada


“AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE LOS

ANEXOS UNIDOS II ETAPA” – DISTRITO DE

PANGOA – PROVINCIA DE SATIPO”.

METAS DEL PROYECTO:

Ampliación de redes Eléctricas:

-Línea Primaria en 13.2 Kv. Neutro corrido con conductor de aluminio tipo AAAC

-– Red primaria consed. de 15.25 y 37.5 Kva – 13.2/0.44 0.23 Kv.


AL II SEMESTRE 2009


CHANCHAMAYO – LA MERCED

MODALIDAD : Apoyo Coyuntural

EJECUTOR : M.D. La Merced


PRESUP. EJECUTADO : S /.173,216.90








“INSTALACIÓN RED PRIMARIA LA LIBERTAD

PREDIO I”


AL II SEMESTRE 2009

METAS DEL PROYECTO:

Ampliación de redes Eléctricas:

-Línea Primaria en 13.2 Kv. 3 km. Neutro corrido con conductor de aluminio tipo AAAC


AL II SEMESTRE 2009

OBRAS POR INICIAR: IV.- PROGRAMA ELECTRIFICACIÓN

N

º

Nombre del Proyecto

Fuente de

FinanciamientoPresupuesto

de Obra

Avance

Físico %

Avance

Financiero %

Modalidad

de

Ejecución

Ejecutor

1 Electrificación de la Cuenca Zotani IIRecursos

Ordinarios937,677.52 0.00% 0.00% Contrata Proceso

2 Construcción del Pequeño Sistema

Eléctrico en los Valles Yuncan, y

Pauran San Fernandoo del distrito de

Santo Domingo de Acobamba

Recursos

Determinados3’467,021.17 0.00% 0.00% Contrata

Buena

Pro

CHANCHAMAYO - PICHANAKI , PERENÉ

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS

SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE PICHANAKI Y

SANGANI“MODALIDAD : Contrata

CONTRATISTA : Consorcio Chanchamayo

PRESUPUESTO TOTAL : S/. 22,215,611.66

EXPEDIENTE TECNICO : S/. 523,981.17

EJECUCION DE OBRA : S/. 21,596,950.49

SUPERVISIÓN : S/. 94,680.00






ESTADO ACTUAL : Obra en ejecución

FUENTE DE FINANCIA. : Donaciones y Transferencias

I.- PROGRAMA SANEAMIENTO

METAS DEL PROYECTO : AGUA : Instalación de línea de conducción, construcción de planta de tratamiento de agua, Construcción de reservorio de 500m3

ALCANTARILLAD: Instalación de colectores primarios y secundarios, construcción de la laguna de estabilización, construcción de laguna de aguas residuales


AL II SEMESTRE 2009

LOSAS DE INGRESO DE LAGUNAS DE OXIDACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES DE SANGANI

- 8 -


I.- PROGRAMA SANEAMIENTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE

LOS SISTEMAS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA

CIUDAD DE CARHUAMAYO “


CONTRATISTA : Con. Agua Saneamiento Junín



EJECUCION DE OBRA : S/. 11,011, 654.06






ESTADO ACTUAL : Obra en con Ampliación de plazo

Por 40 días calendarios. Nueva fecha

de termino de obra 12-01-2010

FUENTE DE FINANCIA : Donaciones y Transferencias

JUNÍN - CARHUAMAYO

METAS DEL PROYECTO :AGUA : Instalación de línea de conducción, construcción de planta de tratamiento de agua, Construcción de reservorio de 500m3

ALCANTARILLAD: Instalación de colectores primarios y secundarios, construcción de la laguna de estabilización, construcción de

laguna de aguas residuales


AL II SEMESTRE 2009


JUNÌN - JUNÍN


SISTEMAS DE AGUA


CIUDAD DE JUNIN :MODALIDAD : Contrata

CONTRATISTA : Consorcio Regional



EJECUCION DE OBRA : S/. 8,397, 217.95









METAS DEL PROYECTO : AGUA : Construcción de nueva captación en la laguna de Chiquiacocha, rehabilitación de 11,282 ml de línea de

conducción de agua, acondicionamiento de 01 reservorio y 25,630 ml de redes de distribución

ALCANTARILLADO: Construcción de 1,247 ml de emisor, renovación y ampliación 2, 336 de redes, construcción de planta de tratamiento


AL II SEMESTRE 2009


HUAYRE - JUNÍN

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO

MENORDE HUAYRE”


PRESUPUESTO TOTAL : S/. 1, 293,724.00









ESTADO ACTUAL : Contrato Resuelto – Termino de

ejecución por Administración Directa

FUENTE DE FINANC. : Donaciones y Transferencias

METAS DEL PROYECTO : AGUA: Construcción de una nueva captación en Balsamachay, mejoramiento de la captación de chalhuapuquio, sustitución del

reservorio existente

ALCANTARILLADO: Ampliación de redes 891.87 ml construcción de 02 lagunas facultativas con geomenbrana, tanque séptico, desarenador y cámara de rejas.


AL II SEMESTRE 2009


JAUJA - HUAMALÍ


CONTRATISTA : Consorcio Junín




SUPERVISION : S/. 138,424.50

PRESUP. EJECUTADO : S./ 1’496,746.49









AGUA : Construcción de una Captación, Construcción de sedimentador, línea de conducción

ALCANTARILLADO: Construcción de Laguna de Oxidación, lechos filtrantes, cámara de rejas, cerco

perimétrico

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE E INSTALACION DE

ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE

HUAMALI:


AL II SEMESTRE 2009


SATIPO – SATIPO


CONTRATISTA : Consorcio Pacífico




MONTO SUPERVISOR : S/. 604,630.91

PRESUP. EJECUTADO : S/. 10’505.725.52






ESTADO ACTUAL : Obra Paralizada - Arbitraje


META DEL PROYECTO:PRIMERA ETAPA:FUENTE SUPERFICIAL: REUBICACION DE LA CAPTACION TIMARINI Y PROTECCION CON GAVIONES,CONSTRUCCION DE UNIDADES DE PRE TRATAMIENTO(01

DESARENADOR); MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRTAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA QUE OPERE A LAS CONDICIONES PARA LAS QUE FUE DISEÑADA;

CONSTRUCCION DE NUEVO RESERVORIO DE 1000M3, CON SU RESPECTIVO CERCO PERIMETRICO Y VIA DE ACCESO; CAMBIO TOTAL DE LA LINEA DE

CONSUCCION Y ADUCCION PLANTEANDO UN NUEVO TRAZO.

FUENTE SUBTERRANEA: EQUIPAMIENTO DE 02 POZOS TUBULARES Y PERFORACION DE 01 POZO; TENDIDO DE UNA LINEA DE IMPULSION Y LINEA DEADUCCION; AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS; CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMICILIARIAS; SUMINISTRO E

INSTALACIÒN DE MEDIDORES , PARA CUBRIR DEMANDA DE PRIMERA ETAPA.



ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SATIPO

I ETAPA”.


AL II SEMESTRE 2009

TRABAJOS DE CAMPO REALIZADOS PARA LA ELABORACION DEL

ACTA DE CONSTATACION FISICA


CHANCHAMAYO – SAN RAMÓN

MODALIDAD: : Contrata

CONTRATISTA : Consorcio Saneamiento



EJECUCION DE OBRA : S/. 9,932,830..84










METAS DEL PROYECTO:PRIMERA ETAPA:SISTEMA AGUA POTABLE: Const.de captación, Const. y renovación de 3632 ml de línea de conducción,352 ml de línea de aducción, construcción

de 14,011 ml de redes de distribución, construcción de planta de tratamiento de agua potable de 76,06 lps, const.de reservorio de 1,250m3,rehabilitaciòn reservorio existente, 371 conexiones domiciliarias y 371 micromedidores.SISTEMA DE ALCANTARILLADO: Const. planta de tratamiento de desagues (lagunas facultativas), de 02 estaciones de bombeo, de línea de

impulsión; mejoramiento y ampliación de 12681,904626.60 ml de redes de recolección y 466 conexiones domiciliarias y 216 reconexiones

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL


ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN

RAMON I ETAPA.”


AL II SEMESTRE 2009

Construcción de Planta de Tratamiento


JUNÍN - ULCUMAYO


CONTRATISTA : Consorcio Milán









METAS DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE 02 CAPTACIONES DE 02 MANANTIALES, CONSTRUCCION DE 01 CAMARAS ROMPE PRESIONJ, INSTALACION DE 02 LINEAS DE CONDUCCION DE 3330 ML. DE TUBERIA DE PVC-SAP DE 04 PULGADAS Y 55 ML.

DE TUBERIA PVC-SAP DE 2 PULGADAS, CONSTRUCCION DE 02 PASARELAS DE 10 ML, CONSTRUCCION DE 01 RESERVORIO DE 70 M3, INSTALACION DE LINEA DE ADUCCION DE 950 ML. DE TUBERIA PVC-SAP DE 04 PULGADAS Y RED DE DISTRIBUCION DE 4326.74 ML TUBERIA PVC-SAP DE 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 PULGADAS, 170 INSTALCIONES DOMICILIARIAS.

ALCANTARILLADO: INSTALACION RED COLECTORA DE 4569.45 ML. DE TUBERIA PVC DE 6 PULGADAS, INSTALACION DE RED EMISOR 113.00 ML. DE LA CUAL 58.60 ML. TUBERIA PVC Y 53.40 TUBERIA F G, CONSTRUCCION DE 70 BUZONES, 338 INSTALACIONES DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE UN TANQUE IMHOF, CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRES DE PUAS.

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE

ALCATARILLADO DE QUILCATACTA”


AL II SEMESTRE 2009I.- PROGRAMA SANEAMIENTO

N


Financiamiento

Presupuesto de Obra

Avance

Físico

Avance

Financiero

Modalidad

de

Ejecución

Ejecutor

1Mejoramiento y ampliación de los sistemas de

agua potable y alcantarillado del distrito de

Sincos

Recursos

Ordinarios897,831.44 85.00% 64.00% Contrata

Desarrollo con

Ingeniería –DISA

contratistas

generales

2 Mejoramiento y ampliación del sistema de

agua potable e instalación del alcantarillado en

los anexos de San Antonio y Naylamp de

Sonomoro - Pangoa

Recursos

Ordinarios1’792,689.38 2.00% 95.00% Encargo

M.D. de

Pangoa

3 Mejoramiento y ampliación de los sistemas de

agua potable y alcantarillado en la localidad de

San Martin de Pangoa

Recursos

Ordinarios1’598,703.31 92.00% 90.42% Contrata

Consorcio

San Martin

4 Ampliación y mejoramiento del sistema de

agua potable y alcantarillado de HuaricolcaRecursos

Ordinarios762,233.99 67,00% 0.00% Contrata

Constructora

Q.R.

5 Construcción del sistema de alcantarillado

pluvial de las Calles Mariscal Castilla (tramo

av. Arterial av. Huancavelica) Jr. Humbolt

(tramo Av. 9 de Diciembre - Av. Arterial) y

Pasajes Raimondi Durand – Viru – Av. Mariscal

Castilla

Recursos

Ordinarios120,000.00 97.00% 81.00% Convenio M.D. de Chilca


AL II SEMESTRE 2009

- 9 -



YAULI - SUITUCANCHA

INSTALACION DEL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE

SUITUCANCHA:


CONTRATISTA : Consorcio Yauli III


PRESUP.EJECUTADO : S/. 581,863.37






ESTADOACTUAL : Obra Concluida



ALCANTARILLADO : Instalación de redes colectoras 2686 ml y emisor de 1056 ml construcción de 79 buzones,

construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, Construcción de dos lagunas facultativas


AL II SEMESTRE 2009


JAUJA - PACCHA


CONTRATISTA : Consorcio Paccha IV


MONTO DE CONTRATO : S/. 732,007.82

SUPERVISIÓN : S/. 43,920,47




AVANCE FINANCIERO : 100.00%


ESTADO ACTUAL : Obra Culminada, en Arbitraje

la Liquidación de Obra


METAS DEL PROYECTO:SISTEMA DE AGUAConstrucción de cámara de captación, renovación de 3,500 ml de redes de distribución con tuberías de 2¿, Rehabilitación de los tres reservorios

(accesorios y desinfección)SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTOInstalación de redes de alcantarillado: tubería PVC 6¿, 2,790 ml y construcción de 48 buzones, Instalación de 216 nuevas conexiones domiciliarias

de alcantarillado, Construcción de Tanques Sépticos: . 02 Tanques mellizos de 20M3 c/u y 6 zanjas de per colación de 10 ml c/z (1º cuartel)

. 02 Tanques mellizos de 20M3 c/u y 6 zanjas de per colación de 10 ml c/z (2º cuartel)

. 01 Tanque de 20m3 con 2 zanjas de per colación de 10 ml c/z (3º cuartel)CAPACITACION Y EDUCACIÓN SANITARIA Módulos de Educación sanitaria


POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO DEL CERCADO DEL

DISTRITO DE PACCHA”


AL II SEMESTRE 2009


HUANCAYO - QUICHUAY




QUICHUAY” :


CONTRATISTA : Consorcio Quichuay



EJECUCION DE OBRA : S/. 897,728.56








ESTADO ACTUAL : Obra culminada, en Arbitraje

la Liquidación de Obra



Mejoramiento de la Captación Chio Puquio línea de reparto EPS reemplazo de la conducción, sustitución de

reservorio de 95 m3, construcción de 84 letrinas de hoyos seco, rehabilitación de 02 lagunas facultativas


AL II SEMESTRE 2009


HUANCAYO - SICAYA

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y

CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL

BARRIO LA LIBERTAD SICAYA –

HUANCAYO” :


CONTRATISTA : Consorcio Sicaya










ESTADO ACTUAL : Obra Culminada



Sustitución de pozo de captación, línea de conducción y de aducción y de la red de distribución de agua potable,

construcción de reservorio y ampliación de la red de distribución de agua, construcción de 78 letrinas con

arrastre hidráulico.


AL II SEMESTRE 2009


HUAYHUAY - YAULI

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL


ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE

HUAYHUAY”MODALIDAD : Contrata/Convenio

CONTRATISTA : Consorcio Jaén /

M.D. de Huayhuay


PRESUP.EJECUTADO : S/. 1,335,384.82








METAS DEL PROYECTO :AGUA POTABLE: Sustitución del sistema de captación, sustitución del reservorio de 13.00 metros cúbicos, ampliación de las redes de

distribución, instalación de 26 conexiones domiciliarias de agua potable

ALCANTARILLADO: Construcción de tanques IMHOFF con sus respectivas cámaras de rejas desarenador de sustro lechos de secados

filtro biológico, ampliación de redes de alcantarillado , conexiones de 267 conexiones domiciliarias.


AL II SEMESTRE 2009


ULCUMAYO – JUNIN

“PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE

Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA

Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO

ULCUMAYO JUNIN”


CONTRATISTA : Consorcio Internacional









Recursos Determinados

METAS DEL PROYECTO :AGUA: MEJORAMIENTO DE 01 CAPTACION YUYARCYACU, INSTALACION DE LA LINEA DE ADUCCION DE 2800 ML. TUBERIA F G 3 PULGADAS,CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 63 M3, AMPLIACION DE 824.92 ML. TUBERIA PVC 1 PULGADA, SUSTITUCION DE LINEA DE DISTRIBUCION 2000

ML TUBERIA F G DE 2 PULGADAS Y 3 PULGADAS, INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS.DESAGUE: INSTLACION DE REDES COLECTORAS 1018.72 CON TUBERIA PVC DE 8 PULGADAS, AMPLIACION DEL SISTEMA DE EMISOR EN 1884.72CON TUBERIA 8 PULGADAS F G, CONSTRUCCION DE 27 BUZONES, 56 CONEXIONES DOMICILIARIAS, FUNCIONAMIENTO DEL EMISOR YAULI POR

GRAVEDAD, MEJORAMIENTO DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION Y CAMARA DE REJAS, MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO Y DEFENSA DETALUD.


AL II SEMESTRE 2009


HUANCAYO - INGENIO

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL

SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA

LOCALIDAD DE INGENIO”


CONTRATISTA : Desarrollo Con Ingeniería

Contratistas Generales S.A



INSPECTOR : Gobierno Regional de Junín








Redes de Alcantarilladlo: Se instalarán en una extensión de 4,342.63 ML, con tuberías de 6” de Ǿ, de igual forma

se construirán 77 unidades de buzones estándar de 1.20m. de Ǿ con alturas variables, con marco de tapa de fierro

fundido.

Redes Colectoras: Se instalarán en una extensión de 5,247.10 ML, con tuberías de 6” de Ǿ, de igual forma se

construirán 77 unidades de buzones estándar de 1.20m. de Ǿ con alturas variables, con marco de tapa de fierro

fundido.


AL II SEMESTRE 2009

V.- PROGRAMA AGRARIA

CHUPACA, HUANCAYO – YANACANCHA, CHICCHE


CONTRATISTA : Consorcio Centro


SUPERVISION : Gobierno Regional Junín






ESTADOACTUAL :En Ejecución por Intervención Económica

FUENTE DE FINAN. : Recursos Determinados

“MEJORAMIENTO DEL CANAL DE

IRRIGACIÓN DE LAS PAMPAS DE LAIVE -

INGAHUASI”

Rehabilitación de la bocatoma, limpieza de barrajes y cambio de compuertas.

Mejoramiento del Canal Principal, de una sección trapezoidal típica de b=1, h=1.4, z=1.14m.; mediante el

revestimiento del concreto de 13.9 km., f c=175 kg/cm2 más 30% de piedra mediana.

METAS DEL PROYECTO:


AL II SEMESTRE 2009

- 10 -



CHUPACA – HUACHAC

MODALIDAD : Encargo

OBRA A CARGO : Municipalidad Distrital de Huachac

PRESUPUESTO TOTAL : S/. 1`001,173.62





BENEFICIARIOS : 10,820 Personas

ESTADOACTUAL : Obra Concluida

“MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ

ANGASMAYO – SICAYA”

Construcción de Revestimiento de canal con mampostería de piedra y concreto simple f c=140kg/cm2 y

enlucido de paredes del canal de riego en la longitud 2.91 km., resane del canal (juntas asfálticas y

enlucidos de paredes y piso), mejoramiento de 10 compuertas laterales ubicados entre las progresivas

ubicadas en los planos respectivos.

METAS DEL PROYECTO:


AL II SEMESTRE 2009


HUANCAYO – VIQUES

MODALIDAD : Encargo

OBRA A CARGO : Municipalidad Distrital de Viques








“REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE

DIQUES Y ESPIGONES SECTOR MAYOPAMPA

– VIQUES”

Protección de la margen izquierda del río con la construcción de 200 ml de Dique y la rehabilitación de 08

espigones con roca y trabajos de limpieza, descolmatación del cauce y mantenimiento de las estructuras

de protección.

METAS DEL PROYECTO:


AL II SEMESTRE 2009

V.- PROGRAMA AGRARIA: OBRAS EN EJECUCIÓN

N


Financiero

Presupuest

o de ObraAvance

Físico %

Avance

Financiero

%

Modalidad

de

Ejecución

Ejecutor

1 Canal de irrigación Hichahuanca CochasRecursos

Ordinarios1’843,338.68 0.00% 99.00%

Convenio/En

cargo

M.D.

Concepción

2 Construcción de represa Chicche y canal de

irrigación de la Margen Izquierda

Recursos

Ordinarios1’028,359.62 0.00% 0.00% Contrata

Constructora

Nor Perú

S.R.L.

V. –PROGRAMA AGRARIA: OBRAS POR INICIAR:

N

º

Nombre del ProyectoFuente de

Financiero

Presupuest

o de Obra

Avance

Físico %

Avance

Financiero

%

Modalidad

de

Ejecución

Ejecutor

1 Construcción Defensa Ribereña del río

Mantaro Margen Izquierda en el anexo de

Coyllor

Recursos

Determinados1’209,620.59 18.00% 99.00% Encargo

M.D. de San

Antonio de

Cajas


AL II SEMESTRE 2009

OBRAS CONCLUIDAS: VI.- PROGRAMA DEFENSA CIVIL

N


Fuente de

Financiamiento

Presupuesto

de Obra

Avance

Físico %

Avance

Fínanciero

%

Modalidad

de

Ejecución

Ejecutor

1

Encauzamiento y Defensa Ribereña río

TulumayoAA.HH. Playa Hermosa

Recursos

Ordinarios1’240,463.68 100.00% 100.00%

Administraci

ón Directa

Sub

Gerencia de

Desarrollo

Chanchama

yo

2 Construcción de Defensa Ribereña Río

Achamayo – Margen Izquierda

Recursos


M.D.

Matahuasi


AL II SEMESTRE 2009

VII.- PROGRAMA SALUD: OBRAS EN EJECUCIÓN

N


Fuente de

Financiamiento

Presupuesto

de Obra

Avance

Físico %

Avance

Financiero

%

Modalidad

de

Ejecución

Ejecutor

1 Culminación del Centro de Salud del

AA.HH. La Victoria, El Tambo - Huancayo

Recursos


M.D. de El

Tambo


AL II SEMESTRE 2009

VII.- PROGRAMA SALUD: OBRAS POR INICIAR

N


Fuente de

Financiamiento

Presupuesto

de Obra

Avance

Físico %

Avance

Financiero

%

Modalidad

de

Ejecución

Ejecutor

1 Mejoramiento de las Unidades de atención

de emergencia, ucc, ampliación de un

modulo de espera materna, consultorios

externos y rehabilitación de los servicios

básicos del hospital Felix Mayorca Soto de

Tarma, provincia de Tarma - Junin

Recursos


2 Construcción y equipamiento del puesto de

salud Tupín, provincia de Tarma - Junín

Recursos

Ordinarios337,784.00 0.00% 0.00% Contrata En Proceso

3 Mejoramiento de la capacidad resolutiva de

los servicios preventivo promocionales y

materno infantiles del centro de salud Aclas

Justicia Paz y Vida, microred El Tambo, red

del Valle del Mantaro - DIRESA, distrito de

El Tambo, Huancayo - Junin"

Recursos



AL II SEMESTRE 2009

VIII.- PROGRAMA CULTURA Y DEPORTE

SATIPO – SATIPO









ESTADOACTUAL : En Ejecución


“SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO,

CONSTRUCCIÓN DE VESTIDORES, CAMERINOS,

SS.HH. PISTA ATLÉTICA, INSTALACIÓN DE

MALLA OLÍMPICA DEL ESTADIOSATIPO

Construcción de Cerco Perimétrico mixto con muro de ladrillo hasta 1.50 metros de altura y 2.50 metros de

altura de malla coqueada, construcción de vestidores, camerinos, ss.hh., pista atlética e instalación de

Malla Olímpica.

METAS DEL PROYECTO:


AL II SEMESTRE 2009

IX.- PROGRAMA INSTITUCIONAL

LA MERCED – CHANCHAMAYO



PRESUPUESTO TOTAL : S/.348,576,56






ESTADOACTUAL : En Ejecución


“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

INSTITUCIONAL EN APOYO A LA POBLACIÓN DE

LA SELVA CENTRAL, EN LA CIUDAD DE LA

MERCED, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO

Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de la Compañía de Bomberos Voluntarios Nº 64 de la

ciudad de La Merced

METAS DEL PROYECTO:


AL II SEMESTRE 2009

- 11 -


OBRAS POR INICIAR FINANCIADOS POR FIDEICOMISO

N

º

Nombre del ProyectoPresupuesto

de Obra

Avance

Físico

Avance

Financiero

Monto

Comprometido

1 Mejoramiento de la red de Canales principales del

Distrito Capital de Chupaca, Región Junín4’992,645.72 0.00% 54.02% 2’696,819.13

2 Mejorar la rentabilidad Agropecuaria a traves de la

implementación de Riego Tecnificado en el Distrito

de Chambará - Concepción

2’165,488.39 0.00% 57.95% 1’254,954.10

3 Construcción Sistema de Riego Presurizado

Pampa Sicaya1’916,662.14 0.00% 0.00% 0.00

4 Construcción y Mejoramiento Caminos Vecinales

de la Cuenca del Río Colorado – Margen Izquierda

– distrito de Chanchamayo

3’379,208.14 0.00% 0.57% 19,374.59

5Mejoramiento de Camino Vecinal San Jerónimo –

San Isidro de Matzurinari, Pangoa, Satipo260,706.86 0.00% 51.80% 1’596,035.78

6 Mejoramiento Carretera desvío km.14 de ruta 5S –

CC.PP. 2 de Mayo, CC.PP. San Isidro de Sol de

Oro distrito de Mazamari , satipo

1’717,978.29 0.00% 1.65% 28,273.65

7 Construcción del pequeño Sistema elèctrico en los

Valles, Yunca, Pauran y San Fernando del distrito

de Santo Domingo de Acobamba

3’544,029.00 0.00% 0.00% 0.00

8 Construcción Embalses Alumbracocha y

Yanacocha para riego Presurizado Zona Alto

Andina Distrito de Huasahuasi

4’489.699,15 0.00% 38.47% 1’727,035.98


AL II SEMESTRE 2009

El Consejero Ing. Carlos W. Conteras Cáceres, solicita que aclare quién es el que le ayuda en las diapositivas porque la carretera Pochaca – Caripa es una obra inconclusa y con observaciones a la Empresa Consorcio Perú y en cuanto al ensanchamiento y a las voladuras indica que no se hicieron ningunas voladuras, solicitando la aclaración correspondiente; señalando también que la Institución educativa “José Olaya” no se encuentra en Satipo como lo señala la diapositiva, asimismo ve en una foto la institución educativa de Vilcabamba como obra del Distrito Llaylla concluido, mencionando que se está haciendo esto para sorprender o cual es el fin de estas presentaciones. El Gerente Regional de Infraestructura Ing. Frankling Valenzuela Barrantes, señala que la persona que lo ayudo fue el Subgerente de Obras a través de sus coordinadores, solicitando que este asuma la sustentación, el mismo que no se encuentra en la Sala de Sesiones, sobre la ejecución de la Carretera Pomachaca, señala que el proyecto es solo el mejoramiento que fue indicando como lo especifico el expediente técnico mencionando que en el proyecto de asfaltado de la carretera se va a contemplar el ensanche de aprox 6.20 m. de ancho para lo cual se van a mover los predios el cual va a generar un problema social por lo que se viene realizando las coordinaciones con los pobladores asimismo indica que se tiene problemas con los contratista que no asumieron el pago integro de la remuneración de los trabajadores por lo que se ha derivado el caso a la Dirección Regional de Trabajo quien está tomando cartas en el asunto con el subcontratista; sobre José Olaya, solicita que la Ingeniera Yanina aclare el punto, la misma que no se apersono. El Consejero Ing. Carlos W. Conteras Cáceres, indica que esta institución Educativa se encuentra en Satipo y no en Pangoa como dice la diapositiva, sobre la foto que está como Institución Educativa de Llaylla, pertenece a la Institución Educativa de Vilcabamba. El Consejero CPC. Henry B. Rosales Mallqui, pregunta a que se llama apoyo coyuntural y a que normatividad se acoge para ejecutar obras por apoyo coyuntural; porque la relación de obras por apoyo coyuntural no está considerado dentro del programa de inversiones, y si no lo están se estaría cayendo en el delito de malversación de fondos, como ocurrió con los dos proyectos al año pasado con la Gerencia de Desarrollo Económico, preguntando si la obra del Estadio de Satipo está siendo ejecutada por apoyo coyuntural o no, y porque no paso para que el Consejo Regional apruebe su ejecución. El Gerente Regional de Infraestructura Ing. Frankling Valenzuela Barrantes, manifiesta que Apoyo Coyuntural Se viene ejecutando hace mucho tiempo atrás que él llegue indicando que la base legal en la cual se refiere es le Directiva Gerencial Nº 004-2005-GRJUNIN-GGR/GRI, de 14 de setiembre de 2005, “Nomas Generales para la atención de solicitudes con el Programa de Obras de Apoyo Coyuntural del Gobierno Regional de Junín, en el cual se menciona en su artículo 5º inciso 1) que es un monto determinado en el PIA destinado a atender necesidades de mínima inversión previa evaluación y suscripción del convenio entre el beneficiario y el Gobierno Regional Junín, prioritariamente orientadas a carreteras, locales escolares y de salud en PI menor declarado viable, menores a 100 mil nuevos soles. El Consejero CPC. Henry B. Rosales Mallqui, señala que tiene a la mano la Directiva que es del año 2005, pero en esta no dice nada de la construcción de un estadio, manifestando que esta Directiva no tiene validez, indicando que tiene a la mano la Resolución Directoral Nº 002-2009 del Ministerio de Economía y Finanzas en su artículo 7º menciona que el órgano Resolutivo del Gobierno Regional es el Consejo Regional es quien

- 12 -


autoriza la elaboración de expedientes técnicos o estudios definitivos así como la ejecución de los proyectos declarados viables aprobados con el PIA, salvo para aquellos proyectos de inversión pública que implican modificación presupuestaria; preguntando porque los proyecto de PI menores no han sido aprobados por el Consejo Regional, como el estadio de Satipo, preguntando si esta normatividad es legal. El Gerente Regional de Infraestructura Ing. Frankling Valenzuela Barrantes, manifiesta que desde que el asume sus funciones no se ha aprobado ninguna obra por apoyo coyuntural, pero se tiene la aprobación en el PIA y lógicamente con el PIM puede subir o bajar de acuerdo al requerimiento que se quiera hacer. El Consejero CPC. Henry B. Rosales Mallqui, pregunta porque la relación de apoyo coyuntural no están consideradas dentro del Programa de Inversiones; la Obra del estadio de Satipo está siendo ejecutada por Apoyo Coyuntural; y porque el Consejo Regional nunca autorizo la ejecución del proyecto. El Gerente Regional de Infraestructura Ing. Frankling Valenzuela Barrantes, señala que la Resolución Directoral Nº 002-2007 del MEF la cual señala el Consejero señalan los PI menores donde indica que para ese año el monto es de 100 mil soles, en el año 2008, 300 mil soles, año 2009, un millón doscientos mil soles, manifestando que estas obras han venido siendo ejecutadas por estos montos y la Directiva Nº 004 del Gobierno Regional Junín, señalando que al presente esta directiva está vigente y al presente se tendría que mejorarla, sobre el estadio de Satipo menciona que el monto no sobre pasa el millón doscientos mil por lo que se ha incluido por apoyo coyuntural. El Consejero CPC. Henry B. Rosales Mallqui, pregunta si esta obra es la única del año 2009 por apoyo Coyuntural, y si este es un error de la parte administrativa o de presupuesto en la ejecución de estas obras. El Gerente Regional de Infraestructura Ing. Frankling Valenzuela Barrantes, indica que tiene entendido que esta obra estaría contemplada y aprobada dentro de Apoyo Coyuntural pero que en su gestión no se han ejecutado este tipo de obras, señalando que para el año 2009 se tienen 4 obras más como son Culminación del Centro de Salud del Asentamiento Humano la Victoria con S/. 107 mil soles, rehabilitación e implementación de Juan Santos Atahualpa de San Luis de Shuaro S/. 74 275.00, Construcción de Pistas y veredas del Jr. Bolognesi S/. 161 mil, Cerco Perimétrico de la Institución Educativa Nº 600 de Pilcomayo S/. 50 279.00. El Consejero CPC. Henry B. Rosales Mallqui, señala que en una próxima sesión se citen a las personas responsables de la ejecución de estos proyectos. La Consejera Lic. Dora I. Verástegui Olivera, indica que al inicio de su disertación informo que se tenía una Obra del año 2006 n el Hospital Domingo Olavegoya, la cual se rescindió el contrato y el Gobierno Regional asumió la ejecución directa de la obra solicitando el nombre de la Obra. El Gerente Regional de Infraestructura Ing. Frankling Valenzuela Barrantes, se refiere al Fortalecimiento del Centro Psiquiátrico Regional del Hospital Domingo Olavegoya de Jauja, y al presente la Subgerencia de Estudios la va a ejecutar por Administración Directa. El Consejero Sr. Gilder Valerio Machari, solicita que en redacción se tenga más cuidado porque se tienen obras que no están dentro de las provincias señaladas como la construcción y mejoramiento de camino vecinal de cuenca de río Colorado lo ubican como Satipo pero se encuentra en Chanchamayo, sobre los Saneamientos señala en una de ellas que el avance financiero es de 99% y físico de 64% y entre algunas que están paralizadas. El Gerente Regional de Infraestructura Ing. Frankling Valenzuela Barrantes, indica las disculpas del caso en cuanto a la redacción, señalando que el avance físico con el financiero no puede ir a la par al menos cuando son ejecutados por contrata debido a que se tiene que hacer las amortizaciones para la compra de materiales. El Consejero Sr. Gilder Valerio Machari, sobre el saneamiento de Pichanaki – Sangani menciona que el proyecto está en un 99% pero que se tienen trabajadores impagos o con el 1% se va a pagar al personal. El Gerente Regional de Infraestructura Ing. Frankling Valenzuela Barrantes, señala que se han tenido problemas con este contratista a quien se le ha citado la semana pasada y no ha asistido, señalando que se va a reiterar la solicitud notarialmente. El Consejero Sr. Pedro López Cueva, manifiesta que se tiene que tener más cuidado y coordinación con su personal en cuando a la redacción de las diapositivas e informe al Consejo Regional. El Consejero Ing. Venancio V. Cerrón Villaverde, señala que en todo su informe solamente a mencionado obras de infraestructura y solo una de turismo pero el año pasado aprobamos dos, solicitando que se le mencione donde se ha ejecutado esa obra. El Consejo Delegado Ing. Moises R. Vásquez Caicedo Ayras, solicita que la Gerencia General y la Gerencia Regional de Infraestructura se presenten los informes bien redactados y didácticos para la buena comprensión, exhortando a que se involucren con su trabajo y tengan conocimiento de la ubicación y estado de las obras que está realizando el Gobierno Regional Junín.

- 13 -


Nº INFORME ASUNTO Nº FUNCIONARIOS ESTADO SITUACIONAL

01 Informe 114-2007-1-360 Auditoria de Gestión al GR J Respecto del

Cumplimiento de la Ley

Nº 28608 Y Mod.

01 Improcedente apertura por no tener competencia de calif icar

responsabilidad a Ex funcionario elegido por voto popular - Con Inf .

Técnico Legal Nº 008-09-GRJ-CEPAD.

02 Informe 001-2007-2-5341 Exa. Esp. Licitación Púb. Nacional Nº 004-2005-GRJ Mejoramiento de la

Carretera Pilcomayo Chongos Bajo- Chupuro-

Huayucachi 2005-2006

010102

0101

Cese Temporal de 04 meses RER 652-2009

Suspensión 15 días RER 652-2009

Suspensión 15 día RER166-2008

Improcedente Apertura RER 166-2008

Amonestación RER166-2008

03 Informe 003-2007-2-5341 Inf. Exa.Esp.Inf. Presupuestaria del Pliego

450- GRJ-Año Fiscal

2005

160301

-Amonestados mediante RER. Nº 140-2008-GRJ/PR

-Improcedente Apertura RER. Nº 140-2008-GRJ/PR

-Suspensión de 30 días sin Goce de Remuneraciones-

04 Informe 006-2007-2-5341 Informe Aun. a Estados Financieros del CAFAE

del Pliego GRJ-2005

0102

Suspensión de 30 días sin Goce de Remuneraciones

Excluidos de Proceso Disciplinario RER 656-2009-GR-JUNIN/PR -

Concluido05 Reporte Nº 075-2007-

GRJ/PRRSupuesta falta

disciplinaria del Director Regional de Transportes

y Comunicaciones

01 Amonestación – Inf .Tec. Nº 001-2008-GRJ-CEPAD, materializado con

Memorando Nº 211-2008-GRJ/GRI – Concluido.

06 Informe Técnico Legal Nº 763-2007-GRJ-ORAJ

Informe sobre Actividad Social desarrollada en la

Sede de la DRAJ

01 Amonestación – Inf . Técnico Nº 005-2007-GRJ-CEPAD – Concluido

07 Informe 217-2008-1-L460 Informe de Exa. Especial al GRJ

11 Apertura R.E.R- 484-2009, con proyecto de Resolución final


08 Informe 019-2008-2-5341 Inf. Aud.a Estados Presup.. y Financieros

a la Red de Salud Valle del Mantaro

01 Remitido a DRSJ por competencia, con Oficio Nº 015-2009-GR-JUNIN/CEPAD

09 Informe 045-2008-1-L555 Exa. Esp. Obra Mejoramiento CarreteraPilcomayo Huayucachi

0106

-En proceso, con proyecto Resol. Final -Suspensión de 30 dìas Sin Goce de

haber

10 Inf.Tèc.Legal 069-2009-ORAJ Apertura Proceso Adm. por mandato judicial a Director de la DREJ dispuesto por Oficio 060-2009-2JCHYO-CSJJUP.

01 En espera de los documentos solicitado a DREJ y PPR para la calificación y

pronunciamiento por parte de la

Comisión.

11 Informe Técnico Legal Nº 776-2009-ORAJ

Apertura Proceso Adm. por mandato judicial a Director de la DREJ dispuesto

por Oficio 2329-2009-2JCHYO-

CSJJUP



Comisión.

12 Memorando Nº 097-2009-PR Informe Nº 008-2009-GRJ/PPR Apertura de Proceso Administrativo Por

Mandato Judicial a Ex Director DREJ



Comisión.

13 Memorando Nº 053-2009-PR INFORME Nº 225-2008-CG/ORHU-EE Examen Especial a la DREJ.

02 Se solicito información a DREJ, en espera de respuesta. Para el análisis

respectivo.

14 Memorando Nº 154-2009-PR Informe Nº 025-2009-GRJ/PPR Apertura de Proceso Administrativo por

Mandato Judicial – DREJ

01 Se solicito documentación a la Dirección Regional de Educación

Junín. En espera de respuesta


01 Memorando Nº 142-2009-GR-JUNIN-DIREPRO-DR

Presuntas Irregularidades del Ex Director de la DIREPRO, usurpación

de Funciones y Otros”.

01 Para análisis, calificación y pronunciamiento

02 Memorando Nº 585-2009-GGR/GRJ

Informe Nº 001-2009-2-28147 Exa. Esp. a la Dirección Ejecutiva de

Salud de las Personas de la DRSJ

02 Pendiente de análisis, calificación y pronunciamiento.

03 Oficio Nº 018-2010-GR-JUNIN/ORAF

Memorando Nº 754-2009-ORA/GRJ Presunta irregularidad y pago a

proveedor”

01 Pendiente de análisis, calificación y pronunciamiento.

04 Oficio Nº 1465-2009-OAJ/DRAJ del 23/12/09

Hoja Informativa Nº 002-08-OCI, Inconducta funcional de funcionarios

y servidores de la DRAJ en la

admin.de los recursos del estado

Se esta solicitando información de involucrados.

05 Informe Nº 002-2010-GRJ-GRDS/DAIER

Informe situacional de aldea y abandono de cargo del Ex Director”.

01 Pendiente de análisis, calificación y pronunciamiento

El Consejero CPC. Henry B. Rosales Mallqui, solicita que se inviten al Gerente Regional de Planeamiento, Infraestructura y otros para que expongan y se pueda deslindar responsabilidades. El Consejo Delegado Ing. Moises R. Vásquez Caicedo Ayras, somete a votación para que el presente pedido pase a la Estación de Orden del Día, el mismo que es aprobado por Mayoría.

SEGUNDO PUNTO: INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, SOBRE LA EJECUCIÓN DE GASTO DEL GOBIERNO REGIONAL Y SUS UNIDADES EJECUTORAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, DEBIENDO ENVIAR PREVIAMENTE LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA AL CONSEJO REGIONAL. (ACUERDO REGIONAL Nº 012-2010-GRJ/CR) Al respecto el Gerente General del Gobierno Regional Junín, CPC. José I. Fernández Neciosup, manifiesta que se tienen dos Comisiones Especiales, la Especial que es presidida por la Gerencia General y hasta el 2009, siendo su accionar la Ley de Bases de la carrera Administrativa entre otros, por informes de control y hechos flagrantes a fin de determinar las sanciones o declaratorias e improcedencia.

EXPEDIENTES AÑOS 2007,2008 Y 2009 IMPLEMENTADOS COMISIÓN ESPECIAL DE PROCESOS DISCIPLINARIOS

EXPEDIENTES PENDIENTES DE ATENCIÓN Y CALIFICACIÓN COMISIÓN ESPECIAL DE PROCESOS DISCIPLINARIOS SEDE REGIONAL

- 14 -


Nº INFORME ASUNTO Nº SERVIDORES ESTADO SITUACIONAL

01 Informe 003-2007-2-5341 Inf. Exa.Esp.Inf. Presupuestaria del Pliego 450- GRJ-Año Fiscal

2005

0201

Amostaciòn RER 139-2008-Improcedente Apertura por ser Contratados por Servicios No Personales, sin

perjuicio de Responsabilidad Civil y/o Penal -ER 139-2008 - CONCLUIDO

02 Informe Tècnico Legal Nº 107-2007-GRJ-ORAJ

Incumplimiento de rendiciòn de viàticos

01 Amonestación sin perjuicio de seguir devolviendo – RER 090-2008-GRJ/PR –Concluido

03 Informe 217-2008-1-L460 Informe de Exa. Especial al GRJ 0202

Apertura R.E.R 485-2009-GRJ/PR, con proyecto de Resolución finalImprocedente apertura por ser Contratados por Servicios No Personales, sin

perjuicio de Responsabilidad Civil y/o Penal RER 485-2009-GRJ/PR-

Concluido

04 Informe 019-2008-2-5341 Inf. Aud.a Estados Presup.. y Financieros

a la Red de Salud Valle del

Mantaro

03 Remitido a DRSJ por competencia, con Oficio Nº 010 y 017-2009-GR-JUNIN/CEPAD- Concluido

05 Informe 045-2008-1-L555 Exa. Esp. Obra Mejoramiento Carretera

Pilcomayo Huayucachi

02 Improcedente apertura

06 Oficio Nº 144-2009-DIRCETUR-JUNIN/DG

Responsabilidad de trabajadoras del DIRCETUR.

02 Se solicito información al DIRCETUR, en espera de respuesta.

07 Memorando Nº 752-2009-GGR/GRJ

Reporte Nº 093-2009-GRJ/PPR Existencia de falta disciplinaria de servidores del DIRCETUR

02 Se oficio solicitando información a la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo.

Nº INFORME ASUNTO Nº SERVIDORES ESTADO SITUACIONAL

01 Memorando Nº 071-2009-PR Informe de Actividad Nº005-2-5341-2009-018 -Percepción de ingresos de dos entidades del

Estado.

01 Se encuentra para análisis , calificación y pronunciamiento

02 Reporte Nº 016-2009-GRJ-GRDS/DAIER Informe sobre negligencia por desaparición temporal de menor

01 Pendiente de análisis , calificación y pronunciamiento

03 Reporte nº 238-2009-ORAF/ORH Informe Nº 007-2009-DREJ/CADER Irregularidades en el

desempeño de sus funciones y

otros de parte de una TAP


04 Oficio Nº 036-2010-GRJ/ORCI Informe de Actividad Nº 002-2-5341-2010-016, Evaluación de Solicitud de Investigación por la

Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios


05 Informe Técnico Legal Nº 791-2008-GRJ-ORAJ

Estado Situacional de la Camioneta de Placa PGM-985”

03 A la espera de informe final de comisión investigadora

EXPEDIENTES AÑOS 2007,2008 Y 2009 IMPLEMENTADOS COMISIÓN PERMANENTE DE PROCESOS DISCIPLINARIOS SEDE REGIONAL

EXPEDIENTES PENDIENTES DE ATENCIÓN Y CALIFICACIÓN COMISIÓN PERMANENTE DE ROCESOS

DISCIPLINARIOS SEDE REGIONAL

Indicando que en la actualidad se tiene elaborado el proyecto de Directiva Interna de las Comisiones Especial y Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, a efectos de que se tenga establecido un parámetro direccional que permita la acertada calificación y tipificación de las responsabilidades administrativas coadyuvando a una mejor toma de decisiones. La Consejera Lic. Dora I. Verástegui olivera, señala que le llama la atención el Informe Nº 002-2010-GRJ, de abandono de cargo del ex Director de la Aldea el Rosario, que a la fecha ha transcurrido mucho tiempo y recién se tiene el informe, preguntando qué medidas se están tomando con relación a este caso; asimismo pregunta sobre el caso del Gerente General si es presidente en de la Comisión y que este caso no está contemplado en la presente relación, cual es la política que va a adoptar la comisión, cuantos casos han prescrito, porque causas, cuales son los más relevantes cual es la política que ha establecido para evitar las prescripciones futuras y si se han realizado que acciones se han tomado. El Gerente General del Gobierno Regional Junín, CPC. José I. Fernández Neciosup, manifiesta en cuando al Informe Nº 002-2010-GRJ, que recién ha llegado a la Comisión el cual debe seguir con el procedimiento legal y que en la actualidad se encuentra en trámite, con respecto a su caso indica que no puede ser juez y parte por lo que la Presidencia Regional determinara la conformación de una Comisión Especial Ad Hoc, para que evalué su supuesta responsabilidad, sobre las prescripciones manifiesta que se viene realizando una verificación de los expedientes y que en su momento se realizaran las acciones sancionadoras en el que estos miembros hubieren estado inmersos. El Consejero Ing. Carlos W. Contreras Cáceres, pregunta que en el presente informe no se está contemplando la responsabilidad de los señores Oscar Colmenares y Benjamín Nieto, quienes parece que están limpios de polvo y paja, sugiriendo que también debería estar inmerso en esta lista el Sr. Mauricio Mori Rengijo. El Gerente General del Gobierno Regional Junín, CPC. José I. Fernández Neciosup, señala que se tiene una situación de actos funcionales como en casos emblemáticos como Carhuamayo y Cartas Fianzas, los cuales están en investigación por la Contraloría General de la República o del Órgano de Control Interno del Gobierno Regional Junín, quien va a emitir el Informe correspondiente.

- 15 -


PLIEGO 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÌN

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2009

(*) Devengado al 31.12.2009

UNIDAD EJECUTORA PIA PIM, EJECUCION (*)

SEDE CENTRAL 149.828.761 223.897.257 176.240.397

DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION 2.151.026 2.204.324 2.037.211

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA 8.643.338 19.627.940 17.694.570

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 7.913.923 13.909.783 12.986.160

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION 261.479.194 276.521.735 273.546.625

DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN 24.091.135 32.134.626 28.289.508

SALUD DANIEL ALCIDES CARRION 16.826.838 19.964.182 18.814.109

SALUD EL CARMEN 12.960.211 14.996.493 14.000.125

SALUD JAUJA 15.703.625 18.513.208 18.139.606

SALUD TARMA 15.728.433 18.405.576 17.925.373

SALUD CHANCHAMAYO 12.287.419 16.830.374 16.292.006

SALUD SATIPO 6.924.354 12.797.559 12.133.387

SALUD JUNIN 4.012.622 5.088.093 4.925.846

EDUCACION TARMA 62.991.207 63.456.620 63.241.213

EDUCACION SATIPO 78.785.930 82.748.090 82.731.864

RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO 16.489.783 22.051.696 21.596.893

TOTAL 696.817.799 843.147.556 780.594.892







TERCER PUNTO: INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, SOBRE LA EJECUCIÓN DE GASTO DEL GOBIERNO REGIONAL Y SUS UNIDADES EJECUTORAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, DEBIENDO ENVIAR PREVIAMENTE LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA AL CONSEJO REGIONAL. (ACUERDO REGIONAL Nº 012-2010-GRJ/CR) El Gerente General del Gobierno Regional Junín, CPC. José Ítalo Fernández Neciosup, manifiesta que el Gobierno Regional Junín con el Pliego 450 tiene el siguiente presupuesto.

- 16 -








PLIEGO 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:


GENERICA DE GASTO PIA PIM, EJECUCION (*)

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 401.903.324 419.536.161 417.988.594

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 105.384.985 111.247.506 110.781.637

2.3 BIENES Y SERVICIOS 58.241.856 80.698.430 70.084.028

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5.794.438 17.032.149 11.237.705

2.5 OTROS GASTOS 1.205.872 6.743.879 3.587.601

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 124.258.924 205.404.114 167.102.618

2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 28.400 2.367 -

TOTAL PLIEGO 696.817.799 899.107.746 780.594.892

- 17 -


UNIDAD EJECUTORA 001: SEDE CENTRAL


UNIDAD EJECUTORA 002: DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION


UNIDAD EJECUTORA 100: DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA


UNIDAD EJECUTORA 300: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION


UNIDAD EJECUTORA 301: EDUCACION TARMA


UNIDAD EJECUTORA 200: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

GENERICA DE GASTO PIA PIM EJECUCION


2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1.480.236 1.740.096 1.689.761


2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 48.194 3.632.613 3.131.942

TOTAL 7.913.923 13.909.783 12.986.160


- 18 -


UNIDAD EJECUTORA 302: EDUCACION SATIPO


UNIDAD EJECUTORA 402: SALUD EL CARMEN



2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 6.000 6.000 3.249


2.5 OTROS GASTOS - 44.421 44.421

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 285.000 602.774 442.115

TOTAL 12.960.211 14.996.493 14.000.125


UNIDAD EJECUTORA 403: SALUD JAUJA


UNIDAD EJECUTORA 404: SALUD TARMA


UNIDAD EJECUTORA 400: DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN


UNIDAD EJECUTORA 401: SALUD DANIEL ALCIDES CARRION


- 19 -


UNIDAD EJECUTORA 406: SALUD SATIPO


UNIDAD EJECUTORA 405: SALUD CHANCHAMAYO


UNIDAD EJECUTORA 407: SALUD JUNIN


UNIDAD EJECUTORA 408: RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO



2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 7.000 7.000 6.994


2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 68.000 1.511.368 1.324.930

TOTAL 16.489.783 22.051.696 21.596.893


DISTRIBUCIONMONTO EN

MILLONES S/.DISTRIB. %

FIDE(Hoy FONIPREL) 60,2 29,8

FONCOR( Fondo Compensación Regional) 60,2 29,8

TESORO PUBLICO 56,2 27,8

FEF(Fondo de Estabilización Fiscal) 20,1 10,0

FOPRI( Fondo de la Inversión Publica) 4 2,0

GASTOS DE PROCESO 1,1 0,5

TOTAL 201,8 100,0

El

Consejero CPC. Henry B. Rosales Mallqui, solicita la presencia del nuevo Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, señalando que es buena la ejecución de presupuesto de las unidades ejecutoras, preguntando sobre la ejecución de las 05 Gerencias del Gobierno Regional Junín. El Gerente General del Gobierno Regional Junín, CPC. José Ítalo Fernández Neciosup, indica que ene le tema de inversiones se encuentran unidades ejecutoras que han logrado un buen nivel de ejecución como otras que no como la Dirección Regional de Salud, Agricultura y Transportes con una ejecución de más de un 90% y la Sede Central en un 83%, señalando que la Gerencia de Infraestructura ha ejecutado cerca de un 90%; Desarrollo Social 70%, Desarrollo Social 70%, Desarrollo Económico 50% Recursos Naturales 60% y ORDITI 0%, porque se había considerado 987 000.00 para un proyecto de modernización del Gobierno Regional, la cual fue reformulo y determino el cableado Data Ceter entre otros como la adquisición de equipos la cual se ha dado de manera parcial, asimismo se realizara el cableado estructural, el sistema de gestión administrativa y el modulo de tramite documentario el cual se implementará en aproximadamente 60 días. El Consejero CPC. Henry B. Rosales Mallqui, manifiesta que no es difícil sacar los marcos de los presupuesto de las gerencias en el SIAF, el cual puede remitir al Consejo antes de que se culmine la presente Sesión. El Gerente General del Gobierno Regional Junín, CPC. José Ítalo Fernández Neciosup, manifiesta que ya a solicitado la información solicitada, mencionando que también tiene otro punto como el Estado Situacional de Recursos Provenientes de la venta de la Empresa Cemento Andino, donde se obtuvo S/. 201.8 millones, cuya distribución fue la siguiente.

- 20 -


PROYECTOS FINANCIADOS C/CARGO A CEMENTO ANDINO-FONCOR

AÑO FISCAL 2009

Señalando que el Gobierno Regional Junín, solicito en el año 2008, el monto máximo de S/ 60 millones, con cargo al FONCOR, en el Año Fiscal 2009 es incluido la suma total de S/. 30 millones con cargo a Recursos Ordinarios - FONCOR la misma que es aprobado mediante Ley N° 29289 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, mencionando que de acuerdo a la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 15.5 El procedimiento para la distribución y transferencia de fondos públicos a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales se efectúa conforme al marco legal vigente y de la siguiente manera: a) Los índices de distribución del Fondo de Compensación Regional – FONCOR son aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución Ministerial, previo informe favorable del Consejo Nacional de Descentralización – CND, sobre la base de la propuesta que para tal fin emita la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales – DGAES de dicho Ministerio, en el caso de los fondos públicos que se incorporen al Fondo de Compensación Regional – FONCOR provenientes de los procesos de privatización y concesiones, la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales coordinará con el sector que actúa como concedente en dichos procesos a fin de determinar la propuesta de distribución.

Concluyendo que la ejecución de S/ 18.4 millones de soles para el presente Ejercicio Fiscal, Culminar la ejecución de 8 proyectos, se tiene en ejecución S/. 11.6 millones en 09 proyectos de inversión Pública, por lo que se tiene S/ 30.2 millones para el financiamiento de proyectos en Educación, Salud, Transportes y Energía, de acuerdo al siguiente cuadro.

- 21 -


Mencionando que se tiene que Revalidar el compromiso político asumido por el Gobierno Nacional y reiterar la solicitud de transferencia, al Ministerio de Economía y Finanzas de los S/ 30.2 millones restantes, que le corresponde al Gobierno Regional de Junín. El Consejero Delegado Ing. Moisés R. Vásquez Caicedo Ayras, pregunta que acciones se han tomado para que se incorporen este dinero faltante al presupuesto del Gobierno Regional. El Gerente General del Gobierno Regional Junín, CPC. José Ítalo Fernández Neciosup, manifiesta que es un tema legal en cuanto a que el Ministerio de Economía y Finanzas que señala que los fondos asignados a la provincia de Tarma son los fondos que correspondían la Foncor, señalando que los 30 millones gestionados por el Presidente Regional ante el Presidente de la República corresponde ante otro tipo de fondos y no al Foncor, por lo que se ha solicitado desde julio del año pasado la inclusión de estos 30 millones al Gobierno Regional Junín, mencionando que se han tenido reuniones especificas con los funcionarios del MEF y la semana pasada el Presidente Regional se reunió con la actual Ministra de Economía no acepta como una exigencia legal el compromiso de los 30 millones, por lo que este sería un problema de cuestión política. El Consejero Lic. Jaime Aquino Aquino, solicita que se emita un Acuerdo Regional pidiendo los 30 millones al Ministerio de Economía y Finanzas; asimismo felicita a las unidades que han pasado el 90% de ejecución indicando que preocupa el caso de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico que tienen una ejecución de 50.8%, preguntando cuales fueron las causas y problemas que tuvieron. El Gerente General del Gobierno Regional Junín, CPC. José Ítalo Fernández Neciosup, señala que se tuvieron varios aspectos de carácter logísticos que ocasionaron este grado de ejecución señalando que se ha implementado un sistema de seguimiento en cuanto al avance de los proyectos, señalando que se está en proceso de cambio. El Consejero Lic. Jaime Aquino Aquino, solicita que se explique en cuanto al problema de ejecución de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, solicitando una explicación un poquito más detallada. El Gerente General del Gobierno Regional Junín, CPC. José Ítalo Fernández Neciosup, indica que sobre esta Gerencia había un proyecto a nivel de perfil aprobado que necesitaba el estudio de factibilidad el cual no estaba contemplado en el proyecto por lo que se fue postergando y al final se asigno recursos mediante modificaciones presupuestales, la cual fue una restricción para su ejecución. El Consejero Ing. Venancio V. Cerrón Villaverde, manifiesta que la Gerencia Regional de Recursos naturales y Gestión del Medio Ambiente tiene proyectos como la Zonificación Económica y Ecología, entre otros que no tienen avance, así como no se tienen proyectos de envergadura en Medio Ambiente, solicitando que se invite al Gerente de esta unidad para que explique el desarrollo de sus actividades en estos dos últimos años como también al Gerente de Desarrollo Económico. El Gerente General del Gobierno Regional Junín, CPC. José Ítalo Fernández Neciosup, manifiesta que lo Consejeros están en la facultad de invitar a cualquiera de los funcionarios y pedir explicaciones sobre las funciones que cumplen. El Consejero Ing. Carlos W. Contreras Cáceres, menciona que hay funcionarios que no tienen iniciativa, capacidad, pero si tienen capacidad amical por lo que están en estos puestos, felicitando en parte la gestión del Gerente de Infraestructura reclamando la poca ejecución de proyectos en las Provincias de Tarma y Chupaca, solicitando que se realicen las gestiones para recuperar el dinero faltante de la venta de Cemento Andino. El Gerente General del Gobierno Regional Junín, CPC. José Ítalo Fernández Neciosup, señala que el Departamento de Junín se está beneficiando con una serie de obras unos con mayores incidencias que otros debido a un trabajo particular de los Alcaldes Provinciales y Distritales, señalando que se tiene la 4º relación de proyectos por fideicomiso por 97 millones, que están cubiertos en un 100%, solicitando que este paquete de proyectos se tiene que presentar el día de mañana por un proceso abreviado en 20 días entre la convocatoria y el consentimiento de la buena pro. El Consejero Ing. Carlos W. Contreras Cáceres, señala que este fue un compromiso político que asumió el Presidente Regional, señalando que si no se cumple con el ofrecimiento de los 30 millones se va a tener problemas entre la población de Tarma – La Unión Leticia y el Presidente Regional como el Presidente de la República. La Consejera Dra. Julia Camavilca Arzapalo, manifiesta que Junín no está recibiendo nada pese a ser vecino de la Unión Leticia solicitando que se ejecuten obras con los 2 millones que le pertenecen de los 30 millones. El Gerente General del Gobierno Regional Junín, CPC. José Ítalo Fernández Neciosup, señala que la Provincia de Junín durante los años 2008 y 2009 fue una de las más favorecidas con la carretera de Carhuamayo con 20 millones, saneamiento de Carhuamayo de 14 millones, saneamiento de Junín 9 millones

- 22 -



HUAYHUAY - YAULI

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

DISTRITO DE HUAYHUAY”

MODALIDAD : Contrata/Convenio

CONTRATISTA : Consorcio Jaén / M.D Huayhuay

CODIGO SNIP : 15747

MONTO CONVENIO : 1`619’400.00


PRESUP.EJECUTADO : S/. 1,335,384.82






ESTADO ACTUAL : Obra Culminada, el municipio de Huayhuay

Esta realizando la elaboración de la Liquidación Técnica de Obra.


METAS DEL PROYECTO :AGUA POTABLE: Sustitución del sistema de captación, sustitución del reservorio de 13.00 metros cúbicos, ampliación de las redes de

distribución, instalación de 26 conexiones domiciliarias de agua potable

ALCANTARILLADO: Construcción de tanques IMHOFF con sus respectivas cámaras de rejas desarenador de sustro lechos de secados

filtro biológico, ampliación de redes de alcantarillado , conexiones de 267 conexiones domiciliarias.

INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DE LAS OBRAS A CARGO DE

LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAAL II SEMESTRE 2009


JUNÍN - ULCUMAYO


CONTRATISTA : Consorcio Milán

CODIGO SNIP : 10913

MONTO de CONVENIO : 1`772`806.00

MONTO de CONTRATO : 1`696`956.92






ESTADO ACTUAL : Obra culminada, en conformación de comité de recepción de Obra.


METAS DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE 02 CAPTACIONES DE 02 MANANTIALES, CONSTRUCCION DE 01 CAMARAS ROMPE PRESION, INSTALACION DE 02 LINEAS DE CONDUCCION DE 3330 ML. DE TUBERIA DE PVC-SAP DE 04 PULGADAS Y 55 ML.

DE TUBERIA PVC-SAP DE 2 PULGADAS, CONSTRUCCION DE 02 PASARELAS DE 10 ML, CONSTRUCCION DE 01 RESERVORIO DE 70 M3, INSTALACION DE LINEA DE ADUCCION DE 950 ML. DE TUBERIA PVC-SAP DE 04 PULGADAS Y RED DE DISTRIBUCION DE 4326.74 ML TUBERIA PVC-SAP DE 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 PULGADAS, 170 INSTALCIONES DOMICILIARIAS.

ALCANTARILLADO: INSTALACION RED COLECTORA DE 4569.45 ML. DE TUBERIA PVC DE 6 PULGADAS, INSTALACION DE RED EMISOR 113.00 ML. DEL CUAL 58.60 ML. TUBERIA PVC Y 53.40 TUBERIA F G, CONSTRUCCION DE 70 BUZONES, 338 INSTALACIONES DOMICILIARIAS,

CONSTRUCCION DE UN TANQUE IMHOF, CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRES DE PUAS.


POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DEALCATARILLADO DE QUILCATACTA”



así como Huayre, Quilcatacta entre otras señalando que es el trabajo de la Consejera, y que en estas obras de Fideicomiso no han presentado expedientes ni sus Alcaldes Provinciales ni Distritales. El Consejero Ing. Venancio V. Cerrón Villaverde, manifiesta que se menciono que la distribución iba a ser equitativa pero se olvidan de Chupaca donde no se ha dado nada a Huamancaca, Jarpa y Yanacancha que están en extrema pobreza, solicitando que se ejecuten proyectos con equidad. El Gerente General del Gobierno Regional Junín, CPC. José Ítalo Fernández Neciosup, indica que se ha tratado de trabajar de manera equitativa pero que estos es gracias al trabajo de sus autoridades locales por lo que se tiene la carretera Chupaca - Chongos Bajo, el Colegio Cerrón, el cerco perimétrico, el canal de Chupaca de 4 millones y medio y la implementación de Ninanya entre otros. La Consejera Lic. Dora I. Verástegui Olivera, solicita que la Gerencia General Regional realice las acciones para no perder los 30 millones, del mismo modo solicita que se inviten a los Gerentes Regionales de Desarrollo Económico; Desarrollo Social; Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente; y al Director de la Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información, para que informen al Consejo Regional sobre los problemas que tuvieron en la ejecución de Gasto del año fiscal 2009 Sometida a votación la propuesta y consideraciones expuestas, es aprobado por MAYORÍA.

ACUERDO REGIONAL Nº 025-2010-GRJ/CR. ARTÍCULO PRIMERO: CÍTESE a los Gerentes Regionales de Desarrollo Económico; Desarrollo Social; Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente; y al Director de la Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información, para que informen al Consejo Regional sobre los problemas que tuvieron en la ejecución de Gasto del año fiscal 2009. ARTÍCULO SEGUNDO: El Presidente del Gobierno Regional Junín realizará las gestiones ante el Gobierno Central a fin de que obtener la remisión de los S/. 30 000 000.00, de la venta de Cemento Andino con el cual se ejecutaran obras en la Provincia de Tarma.

CUARTO PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL Y EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL, Y GRADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE TODAS LAS OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO QUE SE VIENE EJECUTANDO CON EL PROGRAMA AGUA PARA TODOS. (ACUERDO REGIONAL Nº 013-2010-GRJ/CR) El Gerente General del Gobierno Regional Junín, CPC. José Ítalo Fernández Neciosup, manifiesta que se tienen las siguientes obras por este rubro.

- 23 -



SATIPO – SATIPO


CONTRATISTA : Consorcio Pacífico

MONTO CONVENIO : S/. 20`279’145.00

CODIGO SNIP : 3101

MONTO CONTRATO : S/. 14`292`363.86

VALOR REFERENCIAL : S/. 15`880`404.28






ESTADO ACTUAL : EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN HA ELABORADO LA LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DE LA

OBRA, LA MISMA QUE HA SIDO ENVIADA AL CONTRATISTA PARA SU PRONUNCIAMIENTO. Obra Paralizada en Arbitraje

META DEL PROYECTO:PRIMERA ETAPA:CONSTRUCCION DE LA CAPTACION TIMARINI , CONSTRUCCION DE UNIDADES DE PRE TRATAMIENTO(01 DESARENADOR); MEJORAMIENTO DE LA PLANT A DE

TRTAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA QUE OPERE A LAS CONDICIONES PARA LAS QUE FUE DISEÑADA; CONSTRUCCION DE NUEVO RESERVORIO DE 1 000M3,

CON SU RESPECTIVO CERCO PERIMETRICO Y VIA DE ACCESO; CAMBIO TOTAL DE LA LINEA DE CONSUCCION Y ADUCCION PLANTEANDO UN NUEVO TR AZO.

FUENTE SUBTERRANEA: EQUIPAMIENTO DE 02 POZOS TUBULARES Y PERFORACION DE 01 POZO; TENDIDO DE UNA LINEA DE IMPULSION Y LINEA DE

ADUCCION; AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS; CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMICILIARIAS; SUMINI STRO E INSTALACIÒN DE MEDIDORES , PARA CUBRIR DEMANDA DE PRIMERA ETAPA.



CANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SATIPO I

ETAPA”.



I.- PROGRAMA SANEAMIENTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE

LOS SISTEMAS DE AGUA


CIUDAD DE CARHUAMAYO “


CONTRATISTA : Cons. Agua Saneamiento Junín

MONTO RM TRANSF :11,728,370.00

CODIGO SNIP : 6019

PRESUPUESTO TOTAL : S/. 22,120,961.







ESTADO ACTUAL : OBRA EN EJECUCION CON AMPLIACION DE PLAZO Nº 01 Y 02 APROBADO

NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA 15 – FEB – 2010.

FUENTE DE FINANCIA : Donaciones y Transferencias

JUNÍN - CARHUAMAYO

METAS DEL PROYECTO :AGUA : Instalación de línea de conducción, construcción de planta de tratamiento de agua, Construcción de reservorio de 500m3

ALCANTARILLAD: Instalación de colectores primarios y secundarios, construcción de la laguna de estabilización, construcción de

laguna de aguas residuales




JUNÌN - JUNÍN



ALCANTARILLADO

DE LA CIUDAD DE JUNIN :


CONTRATISTA : Consorcio Regional


MONTO RM TRANS. : 9.424.958

CODIGO SNIP : 3052






AVANCE FINANCIERO : 94.00%


ESTADO ACTUAL : Obra en ejecución, con ampliación de plazo Nº 01, nueva fecha de

termino 03 – Marzo – 2010.


METAS DEL PROYECTO : AGUA : Construcción de nueva captación en la laguna de Chiquiacocha, rehabilitación de 11,282 ml de línea de

conducción de agua, acondicionamiento de 01 reservorio y 25,630 ml de redes de distribución

ALCANTARILLADO: Construcción de 1,247 ml de emisor, renovación y ampliación 2, 336 de redes, construcción de planta de tratamiento




YAULI - SUITUCANCHA

INSTALACION DEL SISTEMA DE


SUITUCANCHA:MODALIDAD : Contrata

CONTRATISTA : Consorcio Yauli III

MONTO DE RM trans. : 756.979







ESTADOACTUAL : Obra Concluida, el inspector de obra esta

elaborando la liquidación de Obra.



ALCANTARILLADO : Instalación de redes colectoras 2686 ml y emisor de 1056 ml construcción de 79 buzones,

construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, Construcción de dos lagunas facultativas



- 24 -



JAUJA - HUAMALÍ


CONTRATISTA : Consorcio Junín


MONTO DE RM Trans : 696.710

CODIGO SNIP : 10880

SUPERVISION : S/. 138,424.50






ESTADO ACTUAL : Obra culminada, con acta de observacion, el contratista tiene un plazo hasta el 17 de

Febrero para la subsanación de observaciones.



AGUA : Construcción de una Captación, Construcción de sedimentador, línea de conducción

ALCANTARILLADO: Construcción de Laguna de Oxidación, lechos filtrantes, cámara de rejas, cerco

perimétrico

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO

EN LA LOCALIDAD DE HUAMALI:




HUANCAYO - QUICHUAY




QUICHUAY” :MODALIDAD : Contrata

CONTRATISTA : Consorcio Quichuay

MONTO DE RM Transf : 723.876

CODIGIO SNIP : 15020

PRESUPUESTO TOTAL : S/. 966,778,13








ESTADO ACTUAL : Obra culminada, Liquidacion de Obra en Arbitraje.



Mejoramiento de la Captación Chio Puquio línea de reparto EPS reemplazo de la conducción, sustitución de

reservorio de 95 m3, construcción de 84 letrinas de hoyos seco, rehabilitación de 02 lagunas facultativas




HUAYRE - JUNÍN

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

CENTRO POBLADO MENOR DE HUAYRE”


MONTO RM de Transf. : 723.876

CODIGO SNIP : 11778

PRESUPUESTO TOTAL : S/. 1, 293,724.00





AVANCE FINANCIERO : .90.00 %


ESTADO ACTUAL : Contrato Resuelto, se ejecutaron las cartas fianzas de adelanto directo y de

materiales, la obra se culmina por la modalidad de Administración Directa, con un presupuesto de S/.

663,893.40 nuevos soles, y tiene un avance físico del 95 %

METAS DEL PROYECTO : AGUA: Construcción de una nueva captación en Balsamachay, mejoramiento de la captación de chalhuapuquio,

sustitución del reservorio existente

ALCANTARILLADO: Ampliación de redes 891.87 ml construcción de 02 lagunas facultativas con geomembrana, tanque séptico, desadrenador y cámara de rejas.



- 25 -



HUANCAYO - SICAYA

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y

CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL BARRIO LA

LIBERTAD SICAYA – HUANCAYO” :MODALIDAD : Contrata

CONTRATISTA : Consorcio Sicaya

MONTO RM de Transf : 490.643

CODIGO SNIP: : 34521








ESTADO ACTUAL : Obra Culminada, Con liquidación de Obra aprobada



Sustitución de pozo de captación, línea de conducción y de aducción y de la red de distribución de agua potable,

construcción de reservorio y ampliación de la red de distribución de agua, construcción de 78 letrinas con

arrastre hidráulico.



CHANCHAMAYO - PICHANAKI , PERENÉ


SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE PICHANAKI Y

SANGANI“MODALIDAD : Contrata

CONTRATISTA : Consorcio Chanchamayo

MONTO RM de Transf. : 22.810.027

CODIGO SNIP : 6019

MONTO del CONTRATO : S/. 22,120,931.66


SUPERVISIÓN : G.R.J





ESTADO ACTUAL : EN VISTA QUE YA SE CUENTA CON LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE TODOS LOS TERRENOS PARA

LA EJECUCION DE LA OBRA. MEDIANTE ACTA DE CONCILIACION EL GRJ LE HA OTORGADO AL CONTRATISTA UNA

AMPLIACION DE 150 DIAS CALENDARIOS PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA


METAS DEL PROYECTO : CONSTRUCCION DE CAPTACION 120 lps. 02 DESARENADORES, 8598 ml de line as de

conducción de 400 mm de diámetro. Planta de tratamiento de 108 lps. Reservorio de 1,600 m3 para Sangani y otro de

700 m3 para Pichanaki. 50 ml de Línea de conducción de agua tratada de 400 ml de diametro.



La Consejera Lic. Dora I. Verástegui Olivera, menciona que en la Sesión Ordinaria de 19 de enero, el Gerente General expuso sobre el caso de Huayre y dijo que tenía un avance de 90% y que a más tardar el 28 de enero se culminaría la obra, en el documento que alcanza de 28 de enero se tiene un avance de 82% y ahora señala 95% por lo que solicita que se le explique este tema; en cuanto a los arbitrajes como el caso de Paccha solicita que se le informe como se va a solucionar. El Gerente General del Gobierno Regional Junín, CPC. José Ítalo Fernández Neciosup, señala por el caso de Huayre solicita que sustente el Subgerente de Obras, mencionando que en el informe que le alcanzaron muestra un 95% de avance. El Subgerente Regional de Obras, Ing. Gustavo Villafuerte Canales, manifiesta que el residente de obra el día de ayer se ha apersona y está solicitando una ampliación de 15 días más por cuestiones climatológicas. El Gerente General del Gobierno Regional Junín, CPC. José Ítalo Fernández Neciosup, sobre la situación de Paccha, menciona que se ha ejecutado de acuerdo a las metas del proyecto a un 100% y se ha recepcionado, sin embargo por cuestiones de operación y mantenimiento hay algunas labores que tiene que ejecutar la Municipalidad, pero se ejecutara por intermedio de apoyo coyuntural. El Consejero CPC. Henry B. Rosales Mallqui, pregunta si el saneamiento de San Ramón I Etapa y Satipo I Etapa son por concurso oferta, y que está haciendo el Ejecutivo del Gobierno Regional en base a los indicios de responsabilidad en la obra de Pichanaki Sangani, de los funcionarios de Supervisión por que se perjudico al Gobierno Regional por más de 3 millones de soles. El Gerente General del Gobierno Regional Junín, CPC. José Ítalo Fernández Neciosup, manifiesta que estas dos obras se realizaron por concurso oferta por el Shock de Inversiones, los cuales a nivel nacional han ocasionado diversos problemas; sobre Pichanaki menciona que se encuentran avocados a la falta de terrenos para la construcción de lagunas de oxidación, reservorios y plantas de tratamiento los cuales ha han ido solucionando los Alcaldes, mencionando que había una imposibilidad jurídica para adquirir los terrenos porque los posesionarios estaban a cargo del terreno y el dueño Sr. Salvatierra que es dueño de casi medio Pichanaki, sobre el perjuicio económico manifiesta que es demostrable y debatible, por lo que no se declaro inviable el proceso lo cual ha generado ampliaciones de plazo de cerca de 200 días lo cual por día se tenía que reconocer algo de 5 millones, en total aproximadamente 2 millones y medio, por lo que se concilio y se suscribió el acta permitiéndonos la ejecución del proyecto.

- 26 -


El Consejero CPC. Henry B. Rosales Mallqui, señala que estas tres obras han sido ganadas por un mismo postor, indicando que Satipo 49% de físico y 73% de financiero; San Ramón 59% de físico y 84% de financiero; y Pichanaki 75% de físico y 98% de financiero; preguntando qué sucede si se tiene la experiencia de Satipo y San Ramón, preguntando si se tiene un inspector para que vea la ejecución de los proyectos. El Gerente General del Gobierno Regional Junín, CPC. José Ítalo Fernández Neciosup, señala que hay dos obras que tiene un mismo contratista que es la empresa Corporación San Francisco, de Pichanaki y Satipo, manifestando en cuanto a la diferencia entre la inversión y la ejecución el Gobierno Regional puede dar hasta el 60% de adelanto sin que el contratista haya puesto un adobe y luego se va amortizando de acuerdo a la ejecución, sobre Pichanaki menciona que se va en 98% porque se están reconociendo los reajustes o diferencial, indicando que no se está desprotegidos si no que se tienen las cartas fianzas, señalando que existe un vacío legal en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones con referencia a la ejecución de las cartas fianzas por adelanto de los materiales. El Consejero Ing. Carlos W. Contreras Cáceres, menciona que el Alcalde de San Ramón viene solicitando que se resuelva el contrato con la Empresa que está a cargo de la supervisión de la obra de Saneamiento de San Ramón y que el Gobierno Regional a través de la Subgerencia de Supervisión la realice porque a la fecha no se tiene coordinación con la Municipalidad, donde se viene teniendo algunas irregularidades en cuanto a la ejecución como señala el Expediente Técnico y no se ha adquirido la propiedad para las pozas de oxidación solicitando que el Gobierno Regional realice las acciones de expropiación, asimismo señala que falta el pago del personal, asimismo pregunta porque se aprueban expedientes si no se tienen el terreno saneado. El Gerente General del Gobierno Regional Junín, CPC. José Ítalo Fernández Neciosup, manifiesta que conoce el tema, indicando que este proyecto tuvo compromisos de las autoridades por la libre disponibilidad del proyecto, señalando que existe una oposición de la población que está siendo afectada por la ejecución del proyecto como el caso de San Ramón es de de propiedad de la familia Villa Chica que es propietaria de la zona donde se iba a realizar el pozo de oxidación y tiene sembríos de piña Golden, por lo que el alcalde se tiene una acta de compromiso de que en 15 días se entregaba el terreno, lo cual llevo a conversaciones con la Universidad Agraria, pero esto debe pasar por un Consejo Universitario señalando que no era posible, señalando que se solicito el incremento de dos mil setecientos metros, por lo que el alcalde se comprometió a realizar el expediente técnico que más adelante no quiso realizarlo señalando que estos dos mil setecientos metros estaban dentro del proyecto, por lo que se han tratado de sortear todos estos problemas y se viene avanzando en el proyecto; con relación al expediente técnico de Tarma señala que es una obra de medio millón de soles actualmente el expediente técnico al 100% pero falta el Cira, la Digesa, Oma para su declaración de viabilidad. El Consejero Ing. Venancio V. Cerrón Villaverde, solicita la reflexión del Gerente General en cuanto a la documentación del Expediente Técnico, preguntando si el expediente fue aprobado por la OPI del Gobierno Regional, y si se realizaron las observaciones respectiva en su momento. El Gerente General del Gobierno Regional Junín, CPC. José Ítalo Fernández Neciosup, manifiesta que en los proyectos de agua para todos no era necesario el expediente técnico sino era suficiente con el perfil pero hubieron problemas en su ejecución en cuanto a la disponibilidad de los terrenos, considerando a las obras de Satipo y Pichanaki complicadas.

QUINTO PUNTO: OFICIO Nº 063-2010-GRJUNIN-CR/CCC, DE 27 DE ENERO DE 2010, DEL CONSEJERO ING. CARLOS W. CONTRERAS CÁCERES, EN EL QUE REMITE EL INFORME Nº 001-2009-GRJ, SOBRE LA FISCALIZACIÓN INOPINADA INDIVIDUAL DE 16 AL 18 DE DICIEMBRE, A LAS AGENCIAS AGRARIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO, OFICINAS AGRARIAS; SUBGERENCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO; MUNICIPALIDADES CON PROYECTOS FINANCIADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN; CHANCHAMAYO, SAN RAMON, PERENE, SATIPO Y RIO NEGRO. Al respecto el Consejero manifiesta que realizo los actos de Comisión los días 16, 17, 18 y 19 inopinada individual a las Agencias Agrarias de Chanchamayo y Satipo, Oficinas Agrarias; Subgerencias de Chanchamayo y Satipo; Municipalidades con proyectos financiados por el Gobierno Regional Junín; Chanchamayo, San Ramón, Perene, Satipo y Rio Negro, en merito a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y al Reglamento Interno del Consejo Regional, sugiriendo que la Subgerencia de Chanchamayo debería de coordinar con la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial respecto al Financiamiento de Proyectos, la Agencia Agraria Chanchamayo debería ser potenciado con personal especializado en proyectos de la Dirección Regional de Agricultura, implementar con Soat a algunas Agencias Agrarias, implementar las Agancias Agrarias de Chanchamayo y Satipo con equipos de computo aptas para su funcionamiento, todas las obras dadas a las Municipalidades para su ejecución deben tener mayor control por

- 27 -


parte del Gobierno Regional Junín, las Subgerencias de Desarrollo deben insertarse más con las comunidades nativas para apoyar en parte las soluciones.

Sometido a votación el presente Informe con las consideraciones expuestas, es DESESTIMADO por MAYORÍA.

SEXTO PUNTO: OFICIO Nº 001-2010 CF/CGI, DE 28 DE ENERO DE 2010, DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA AL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE RANAS GIGANTES, CONSEJERO ING. VENANCIO V. CERRÓN VILLAVERDE, CON EL QUE REMITE EL INFORME Nº 02. Al respecto el Presidente de la presente Comisión manifiesta que se procederá a realizar el informe correspondiente. El Consejero Delegado Ing. Moisés R. Vásquez Caicedo Ayras, solicita las firmas en el informe, preguntando a los Consejeros Jaime Aquino Aquino, y Julia Camavilca Arzapalo, si están de acuerdo con el informe los mismos que refieren que están en desacuerdo porque no lo han revisado, por lo que determina que se trate este punto en la próxima sesión del Consejo Regional. El Consejero Ing. Venancio V. Cerrón Villaverde solicita que en otras oportunidades no se acepten los informe y/o dictámenes sin las firmas correspondientes. El Consejero Delegado Ing. Moisés R. Vásquez Caicedo Ayras, señala que se cumplirá esta premisa para todos los consejeros.

SÉPTIMO PUNTO: OFICIO Nº 002-2010 CF/CGI, DE 28 DE ENERO DE 2010, DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA “DECLARAR DE URGENCIA LA SITUACIÓN OPERATIVA DE LAS COMPAÑÍAS DE BOMBEROS Nº 30 DE HUANCAYO, Y B-48 DE JAUJA, CONSEJERO ING. VENANCIO V. CERRÓN VILLAVERDE, EN EL QUE ELEVA EL INFORME Nº 001-2010-CG. Al respecto el Consejero señala que a razón del Acuerdo Regional N° 167 del 21 de Diciembre del 2009 donde se conformo la comisión Presidente: M.Sc. Venancio Víctor Cerrón Villaverde, Vicepresidente Ing. Carlos Contreras Cáceres, Miembro Lic. Dora Verástegui Olivera, con la finalidad de realizar las gestiones ante las instancias correspondientes para reforzar el Proyecto de Acuerdo Regional, presentado por el Consejero por Chupaca Venancio Victor Cerrón Villaverde, amparado en el artículos 2°, 5°,6° de la Ley 27867, ley orgánica de Gobiernos Regionales, el literal (f) del artículo 26 del reglamento interno del Consejo Regional Junín. Dentro de las averiguaciones se obtuvieron las documentaciones siguientes: El Oficio N° 962- 2009-INDECI/16.7, dirigido al Sr. Presidente de la Región y Presidente del Comité Regional de Defensa Civil, Sr. Vladimiro Huaroc Portocarrero. Cuyo asunto: Declaración de estado de Emergencia, a solicitud de la Compañía de Bomberos “Huancayo” N° 30 y la Compañía de Bomberos “Jauja” N° 48 pertenecientes a la XCDJC. Acogiendo el clamor de la Compañía de Bomberos. INDECI en su calidad de ente rector, normativo y conductor del SINADECI, alcanza las sugerencias el equipamiento de dichas compañías, para poder atender en forma adecuada optima y satisfactoria a la población en salvaguardia de la vida, salud y cuidado de su patrimonio, en punto b) Dice proponer acciones especificas para el equipamiento inmediato a las compañía solicitantes para responder ante emergencias y desastres y otros. Informe N° 777-2009 GRI/SGE/JGR., Dirigido al Arquitecto Gabriel calderón Ponce, Sub Gerente de Estudios, de la Eco. Jessica Guerra Romaní, ASUNTO: Formulación del Proyecto Mejoramiento de la Implementación Vehicular de las Compañías de Bomberos del Valle del Mantaro-Junín e ingreso al Banco de Proyectos. Código SNIP 140790. (del 17 12-09) Propuesta Técnico Económica para Adquisición de Maquinaria y equipo de rescate destinado a la región Junín – Perú. Presentado por la Compañía de Bomberos “Huancayo” N° 30 y la Compañía de Bomberos “Jauja” N° 48. Asimismo se tiene información de otras regiones como: Callao, Arequipa, Tacna, Trujillo, Moquegua, Chiclayo y Cajamarca. Informados que sus compañías de bomberos adolecian unidades parque automotor, equipos ambulancias y indumentarias especiales, esos gobiernos regionales asumieron responsabilidades, adquiriendo de estas necesidades de urgencia para que los Bomberos cumplan con sus funciones en protección a la población en salvaguardia de la vida, salud y cuidado de su patrimonio, indicando que el Estado actual de las unidades y equipos de la compañía de bomberos, y servicios que brindan, se tiene el informe técnico del estado de los equipos y unidades parque automotor B-30, Ambulancia del año 1992, Ambulancia del año 1982, Camioneta del años 1950, Cisterna del año 1955, Cisterna del año 1969, Auto bomba sin tanque del año 1985, Autobomba rescate del año 1984, No poseen indumentaria, de protección de ácidos, gases tóxicos; Descripción de los Servicios que Brinda la B-30, Atención de Emergencias, Incendios forestales, Incendios Urbanos, Fuga de gases, Accidentes vehiculares, Rescates vehiculares, Salvatajes, Derrame de materias Peligrosas, Desastres naturales o inducidos por el hombre e Inundaciones; asimismo sobre la Prevención manifiesta que se tiene Capacitación y/o talleres sobre diferentes temas p.e. Incendios, Fuga de Gas, Accidentes, Sismos, Evacuación, en cuanto a la Seguridad manifiesta que se tienen Evaluación

- 28 -


de riesgos, Evaluación de vulnerabilidad, Evaluación del Peligro, Conformación del SCI (Sistemas del Comando de Incidentes) para detallar la logística, Operación ante una emergencia o posible emergencia. Asimismo alcanzamos información de otras regiones como: Callao, Arequipa, Tacna, Trujillo, Moquegua, Chiclayo y Cajamarca. Informados que sus compañías de bomberos adolecen del equipamiento, de carros, ambulancias, equipos y indumentarias especiales con tecnologías de punta, esos gobiernos regionales asumieron responsabilidades, de estas necesidades de urgencia para que cumplan con sus funciones en protección a la población en salvaguardia de la vida, salud y cuidado de su patrimonio. Por lo tanto es inmediato aprobar el Acuerdo Regional: DECLARAR DE NECESIDAD PUBLICA EL EQUIPAMIENTO A LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS, con carros cisternas, escaleras telescópicos, motobombas, ambulancias, equipos e indumentarias, a la compañía de Bomberos de Huancayo y Jauja, para la cual adjuntamos el proyecto de acuerdo regional para su aprobación correspondiente. Adjunta las diferentes documentaciones correspondientes en el presente informe Si no fuera así posteriormente seremos los responsables de cualquier desgracia que se pueden suscitar en los años venideros. Así como actualmente estamos pasando por momentos de apuros toda la población de la región por la exceso precipitación, como consecuencia de ello se tiene inundaciones a viviendas, caída huaycos, volcadura de vehículos , los bomberos no pueden atender en forma adecuada toda vez que sus unidades se encuentran deterioradas por los años con la que cuentan, por lo que Concluye que la compañía de Bomberos cuenta con carros cisterna, ambulancias, autobombas, de rescate, con 50, 40, 30, 25 años de uso (sumamente deteriorados), asimismo no cuenta con indumentarias para los casos de gases tóxicos, ácidos. Para proteger a la población del valle del Mantaro y su entrono, Se tiene un perfil con código de SNIP, que obra en la sub gerencia de estudio de Gobierno Regional, Se tiene propuesta técnica económica para la adquisición de móviles y equipo de rescate- destinado a la región Junín, Se tiene casos de otras regiones que si han apoyado con la dotación de unidades, equipos e indumentarias correspondientes. Adjuntamos documentos, Recomendando Aprobar el Proyecto de Acuerdo Regional en los términos siguientes DECLARAR DE NECESIDAD PUBLICA la situación operativa de la Compañía de Bomberos N° 30 de Huancayo y B-48 de Jauja, por encontrarse sus unidades, equipos obsoletos y deteriorados, el mismo que la comisión hace suyo, por ser un bien social en beneficio de la Región Junín. Adjuntamos Proyecto del Acuerdo Regional. El Ejecutivo deberá Implementar políticas de gestión administrativa y económica correspondiente para viabilizar el Perfil y la elaboración del expediente, para el cumplimiento del presente acuerdo Regional. Proponiendo la aprobación del Proyecto de Acuerdo que DECLARA DE NECESIDAD PUBLICA la situación operativa de la Compañía de Bomberos N° 30 de Huancayo y B-48 de Jauja, por encontrarse sus unidades, equipos obsoletos y deteriorados, así como: Ambulancia del año 1992, Ambulancia del año 1982, Camioneta del años 1950, Cisterna del año 1955, Cisterna del año 1969, Auto bomba sin tanque del año 1985, Autobomba rescate del año 1984, No poseen indumentaria, de protección de ácidos, gases tóxicos, e Implementar política de gestión administrativa y económica correspondiente para viabilizar el Perfil y la elaboración del expediente, para el cumplimiento del presente acuerdo Regional. El Consejero CPC. Henry B. Rosales Mallqui, indica que si este acuerdo se hubiese presentado al principio habría sido aprobado, y no salir a los medios de comunicación a desprestigiar a algunos consejeros señalando que no se está en contra de este proyecto, indicando que no está de acuerdo con el acápite primero del Proyecto de Acuerdo porque se mencionó que tendría que hacer para toda la región y no para Huancayo y Jauja, debiéndose quitar también las ambulancias deterioradas y otras que menciona el proyecto de norma. El Consejero Sr. Gilder Valerio Machari, manifiesta que si se tiene que corregir el proyecto se tiene que realizar, señalando que lo más que importa es la vida humana, señalando que el desastre no perdona como ha ocurrido en Haití y en Cusco, señalando que el ejecutivo debe ayudar a equipar a los bomberos de la Región Junín. El Consejero Ing. Carlos Contreras Cáceres, señala que el perfil solamente indica Jauja y Huancayo, señalando que no cree que se pueda modificar toda la Región para incrementar a las demás Provincias. El Consejero CPC. Henry B. Rosales Mallqui, indica que el perfil aun no ha sido aprobado por la OPI por lo que se puede hacer una modificación, señalando que las demás provincias tienen la oportunidad de ser beneficiados con este perfil. El Consejero Lic. Jaime Aquino Aquino, solicita a los Consejeros que tomen los acuerdos e informes con mucha cordura y no se maltraten entre ellos porque los medios a veces provocan enfrentamientos. El Consejero Delegado Ing. Moisés R. Vásquez Caicedo Ayras, propone que se Declárese De Necesidad Pública la situación operativa de las Compañías de Bomberos de la Región Junín, priorizando a la Compañía de Bomberos N° 30 de Huancayo y B-48 de Jauja.

- 29 -


Sometida a votación la propuesta para que el Proyecto de norma regional se amplié para todas las provincias y consideraciones expuestas, es DESESTIMADO por MAYORÍA.

Sometida a votación la propuesta y consideraciones expuestas, es aprobado por MAYORÍA.

ACUERDO REGIONAL Nº 026-2010-GRJ/CR. ARTÍCULO PRIMERO: DECLÁRESE DE NECESIDAD PÚBLICA la situación operativa de las Compañías de Bomberos de la Región Junín, priorizando a la Compañía de Bomberos N° 30 de Huancayo y B-48 de Jauja. ARTÍCULO SEGUNDO: El Ejecutivo del Gobierno Regional Junín, a través de la Gerencia General Regional, implementará Políticas de Gestión Administrativas y Presupuestales para viabilizar los Perfiles y la elaboración de los Expedientes Técnicos necesarios a fin de agilizar la implementación del Artículo Primero de la presente Norma Regional.

OCTAVO PUNTO: PEDIDO DEL CONSEJERO SR. PEDRO LÓPEZ CUEVA, PARA INVITAR AL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, A FIN DE QUE INFORME SOBRE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA OBRA “SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO, CONSTRUCCIÓN DE VESTIDORES, CAMERINOS, SSHH, PISTA ATLÉTICA, INSTALACIÓN DE MALLA OLÍMPICA DEL ESTADIO DE SATIPO – JUNÍN”. Al respecto el Consejero menciona que el caso es que han llegado tubos que no corresponde al expediente técnico el cual debería ser tubos galvanizados pero son solamente tubos negros, por lo que ahora la gente quiere levantarse, por lo que solicita que se compren los materiales de acuerdo al expediente técnico. El Consejero CPC. Henry B. Rosales Mallqui, señala que el expediente técnico está mal planteado porque se considero para la compra de tubos galvanizados un monto muy bajo de aproximadamente 6 mil soles pero mediante una proforma se observa que la compra será de 26 mil soles por lo que hay una diferencia de 20 mil soles por lo que se ha priorizado la compra de tubos negros. El Consejero Ing. Venancio V. Cerrón Villaverde, señala que se debería solicitar un informe técnico sobre el cambio.


ACUERDO REGIONAL Nº 027-2010-GRJ/CR.

ARTÍCULO ÚNICO: CÍTESE al Subgerente Regional de Obras, a fin de que informe sobre las presuntas irregularidades en la adquisición de materiales para la obra “Sustitución de Cerco Perimétrico, Construcción de Vestidores, Camerinos, SSHH, Pista Atlética, Instalación de Malla Olímpica del Estadio de Satipo – Junín”

NOVENO PUNTO: PEDIDO DEL CONSEJERO ING. CARLOS CONTRERAS CÁCERES, SOBRE EL INFORME SOBRE EL CONVENIO TRIPARTITO SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNIÓN LETICIA, PARA FINANCIAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA POMACHACA - LA UNIÓN – CONDORCOCHA - CARIPA, DISTRITO DE LA UNIÓN LETICIA, PROVINCIA DE TARMA – JUNÍN”. Al respecto el Consejero manifiesta que el Convenio Tripartito fue suscrito entre el Gobierno Regional Junín, la Municipalidad Provincial de Tarma y la Municipalidad Distrital de la Unión Leticia, el 09 de setiembre de 2009, para financiar el Expediente Técnico del proyecto “Mejoramiento, Construcción de la Carretera Pomachaca - La Unión – Condorcocha - Caripa, Distrito de La Unión Leticia, Provincia de Tarma – Junín”, y que de acuerdo a la norma del MEF sobre crédito Suplementario de los 4 millones dentro del Dictamen Nº 021 y mediante el Decreto de Uregencia Nº 078-2009 se aprobó mediante el Acuerdo Regional Nº 171-2009-GRJ/CR, de 30 de diciembre de 2009, la contratación conforme a lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 078-2009, para la elaboración del Expediente Técnico de este mismo proyecto por la suma de S/. 300,000.00, por lo que la población viene preguntándose donde se quedo el dinero de las Municipalidades, el mismo que deberá absolver el Gerente General del Gobierno Regional. El Consejero Delegado Ing. Moisés R. Vásquez Caicedo Ayras, indica que también se tiene otros proyectos por los Decretos de Urgencia Nº 078 y 041-2009, por lo que se puede solicitar el informe de cada uno de estos.

Sometida a votación la propuesta y consideraciones expuestas, es aprobado por UNANIMIDAD.

ACUERDO REGIONAL Nº 028-2010-GRJ/CR. ARTÍCULO ÚNICO: CÍTESE al Gerente General del Gobierno Regional Junín, a fin de que informe sobre el estado situacional y el grado de avance físico y financiero de los Proyectos Autorizados por el Consejo Regional para la contratación conforme a los Decretos de Urgencia N° 041 y 078-2009.

- 30 -


DÉCIMO PRIMER PUNTO: PEDIDO DE LA CONSEJERA LIC. DORA I. VERÁSTEGUI OLIVERA, EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTA DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE LA PRESUNTA FALSEDAD GENÉRICA DE LA DIRECTORA DE LA OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIONES, SOLICITA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA ENTREGA DEL INFORME FINAL. Al respecto la Consejera manifiesta que se solicita la ampliación de plazo porque hasta el día de hoy no se había recibido la documentación requerida por la presidencia de la Comisión y que recién le acaba de llegar un documento del Director de la Oficina de Administración y Finanzas, Ing. Alejandro Cedeño Monroy, siendo esta la única que consta en su poder.


ACUERDO REGIONAL Nº 029-2010-GRJ/CR. ARTÍCULO ÚNICO: OTÓRGUESE el plazo de cinco (05) días a la Comisión Investigadora sobre la presunta falsedad genérica de la Directora de la Oficina Regional de Comunicaciones, Lic. Julia Romero Ponce, en su exposición de 25 de noviembre de 2009, sobre el origen de los USBs, que regalo a los señores periodistas en su día, y sobre el costo de la publicidad que viene realizando el Gobierno Regional Junín, en el Instituto del Café con un costo aproximado de S/. 16 000.00 nuevos soles, a fin de que presente ante el pleno el Informe Final.

DÉCIMO SEGUNDO PUNTO: PEDIDO DEL CONSEJERO SR. GILDER VALERIO MACHARI, PARA QUE SE INVITE AL SUBGERENTE REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS, A FIN DE QUE INFORME SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS OBRAS QUE SE DIERON POR ENCARGO Y TRANSFERENCIA FINANCIERA A LOS GOBIERNOS LOCALES, AL PRESENTE. Al respecto el Consejero manifiesta que los años 2007 y 2008 se han realizado transferencias financieras a los Gobierno Locales y que a la fecha no han cumplido en informar y realizar las liquidaciones o pre liquidaciones por lo que considera necesario el informe del Subgerente de Supervisión.


ACUERDO REGIONAL Nº 030-2010-GRJ/CR. ARTÍCULO ÚNICO: CÍTESE al Subgerente Regional de Supervisión y Liquidación de Obras, a fin de que informe ante el Pleno del Consejo Regional Junín, sobre el estado situacional de las obras que se dieron por encargo y transferencia financiera a los Gobiernos Locales, al presente.

DÉCIMO TERCER PUNTO: PEDIDO DEL CONSEJERO LIC. JAIME AQUINO AQUINO, PARA INVITAR AL DIRECTOR REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, A FIN DE QUE INFORME ANTE EL PLENO DEL CONSEJO REGIONAL JUNÍN, SOBRE LAS ACCIONES Y GESTIONES QUE VIENE REALIZANDO DESDE QUE ASUMIÓ EL CARGO DE CONFIANZA.

Sometida a votación la propuesta y consideraciones expuestas, es aprobado por UNANIMIDAD.

ACUERDO REGIONAL Nº 031-2010-GRJ/CR. ARTÍCULO ÚNICO: CÍTESE al Director Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a fin de que informe ante el Pleno del Consejo Regional Junín, sobre las acciones y gestiones que viene realizando desde que asumió el cargo de confianza.

DÉCIMO CUARTO PUNTO: PEDIDO DEL CONSEJERO LIC. JAIME AQUINO AQUINO, PARA QUE SE CONSIDERE EN EL FINANCIAMIENTO POR BONOS SOBERANOS AL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TUNSON, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN. Al respecto el Consejero manifiesta que esta comunidad está ubicada en el Distrito de Comas y tiene un expediente técnico aprobado por lo que solicita que a través de la Dirección Regional de Agricultura se consiga un financiamiento por alguna fuente para la ejecución. El Consejero Delegado Ing. Moisés R. Vásquez Caicedo Ayras, manifiesta que no se tiene documentación alguna para poder proceder a la aprobación de lo que solicita el Consejero Lic. Jaime Aquino Aquino. El Consejero CPC. Henry B. Rosales Mallqui, señala que el artículo 70º del Reglamento Interno del Consejo Regional prescribe que no se puede decidir modificaciones presupuestales si no se tiene el Dictamen de la Comisión. El Consejero Delegado Ing. Moisés R. Vásquez Caicedo Ayras, dispone que este pedido pase a la comisión correspondiente.

DÉCIMO QUINTO PUNTO: PEDIDO DEL CONSEJERO ING. VENANCIO V. CERRÓN VILLAVERDE, PARA CITAR AL JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, PARA QUE

- 31 -


DE A CONOCER EL ESTADO SITUACIONAL DE LA DENUNCIA DE LA UTILIZACIÓN DE OTROS LOGOS QUE NO SON DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN. Al respecto el Consejero manifiesta que pide la presencia del Jefe de control interno para ver si se ha implementado o no sobre el presente punto. El Consejero Delegado Ing. Moisés R. Vásquez Caicedo Ayras, manifiesta que este pedido lo realizo la Consejera Lic. Dora I. Verástegui Olivera, la cual ya tiene respuesta por lo que también se ha remitido al Presidente Regional el cual debe implementar las recomendaciones. El Consejero CPC. Henry B. Rosales Mallqui, señala que se conoce el trabajo lento de la Oficina de Control Interno, por lo que el Presidente Regional debe informar al pleno sobre este caso y ya existe un acuerdo sobre ese punto. La Consejera Lic. Dora I. Verástegui Olivera, señala que tiene a la mano el documento que solicito mencionando que dejara al Secretario para que haga llegar una copia a los miembros del pleno. El Consejero Delegado Ing. Moisés R. Vásquez Caicedo Ayras, señala que se debe cumplir con el Acuerdo Regional y se invitara al Presidente Regional para el informe correspondiente.

DECIMO SEXTO PUNTO: PEDIDO DEL CONSEJERO CPC. HENRY B. ROSALES MALLQUI PARA CONFORMAR UNA COMISIÓN ESPECIAL QUE INFORME AL PLENO DEL CONSEJO REGIONAL SOBRE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, EN EL PERIODO 2007 – 2009, LAS CUALES NO SE ENCONTRABAN CONSIDERADAS EN LOS PROGRAMAS DE INVERSIONES DE LOS RESPECTIVOS AÑOS, Y SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR APOYO COYUNTURAL: Al respecto el Consejero manifiesta que se tiene la Directiva del Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que considera que todo Proyecto de Inversión sea mayor o menor debe ser aprobado por el Consejo Regional para que después sea ejecutado, por lo que solicita la conformación de la Comisión a fin de determinar las responsabilidades.

Sometida a votación la propuesta y consideraciones expuestas, es aprobado por MAYORITARIO.

ACUERDO REGIONAL Nº 032-2010-GRJ/CR. ARTÍCULO PRIMERO: CONFÓRMESE la Comisión Especial sobre las Obras ejecutadas por el Gobierno Regional Junín, en el periodo 2007 – 2009, que no se encontraban consideradas en los Programas de Inversiones de los respectivos años, y sobre la legalidad de la ejecución de Obras por Apoyo Coyuntural; la cual estará integrada por los siguientes Consejeros Regionales:

Presidente : CPC. Henry B. Rosales Mallqui. Vicepresidente : Ing. Venancio V. Cerrón Villaverde, Miembro : Lic. Dora I. Verástegui Olivera

ARTÍCULO SEGUNDO: OTÓRGUESE el plazo de 20 días para que la presente Comisión eleve el Informe al Pleno del Consejo Regional Junín. Agotada la agenda y no habiendo más puntos que tratar, el Delegado del Consejo Regional levanto la Sesión, siendo las 09:37 p.m.

-------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Lic. Jaime Aquino Aquino Abog. Alejandro V. Obregón Aquino

Consejero Delegado SECRETARIO EJECUTIVO CR-J

LA OFICINA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO REGIONAL, CERTIFICA que la presente Acta, contiene en versión resumida

y sintetizada del desarrollo de la Sesión de Consejo arriba indicada, transcrita de los DVDs (Cuatro) que obran en el archivo para su verificación.

Documents

RESUMEN GENERAL - Peru de Sesiones... · Cáceres, en el que remite el Informe Nº 001-2009-GRJ, sobre la fiscalización inopinada individual de 16 al 18 de diciembre, a las Agencias