SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA ...€¦ · Administrativa todo potencial oferente puede realizar consultas respecto a los documentos del cartel de licitación, mediante

1

JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTURIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLANTICA

JAPDEVA

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA

INVITACIÓN A PARTICIPAR

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2016LA-000010-01

SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA “REPARACION DEL EDIFICIO INTENDENCIA LIMON”

EL PROCEDIMIENTO SE TRAMITARA POR MEDIO DE LA

PROVEEDURIA PORTUARIA

FECHA Y HORA DE APERTURA

28 DE OCTUBRE, 2016, A LAS 10:00 HORAS

LUGAR DE APERTURA: PROVEEDURIA PORTUARIA DE LIMON, SITA, DIAGONAL ESQUINA SUROESTE DEL PARQUE VARGAS, ENTRADA PEATONAL PRINCIPAL DE JAPDEVA, EDIFICIO DE LA

GERENCIA PORTUARIA, PLANTA BAJA

LIMON, SETIEMBRE, 2016

FAVOR VERIFICAR SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES

2

Objeto del contrato: El proyecto consiste en el suministro de materiales, mano de obra y equipo necesarios para la reparación y mejoras a realizar en el edificio Intendencia en Limón, conocido como “La Soda”, se reparara cubierta de techo, estructura de techo, cielo raso, instalación eléctrica en los tres niveles, barandas y pintura en general, todo según las especificaciones técnicas descritas en el cartel adjunto. Localización: El trabajo se llevará a cabo en la zona Portuaria de Limón Hernán Garrón Salazar, específicamente en el edificio Intendencia conocido como Soda. 1.2 Visita de Sitio: Se recomienda a los potenciales oferentes efectuar una visita previa de inspección al sitio de trabajo citado, a las 10:00 horas, del martes 11 de octubre, 2016, con la finalidad de contar con mayores elementos de juicio en cuanto al estado actual, su condición, restricciones, servicios existentes, para la conformación de su oferta. La visita será coordinada por la Dirección de Ingeniería Portuaria y de existir alguna consulta previa con el Ing. Adolfo Shadid, se podrá comunicar al teléfono: 2799-0236. JAPDEVA no aceptará reclamos de ninguna índole por desconocimiento del sitio. Descripción del proyecto: En este caso se repararan cubiertas, cerchas, estructuras de cielorraso y cielorraso, tratamiento de paredes, construcción de viseras para protección de lluvia y sol, sistema eléctrico, así como pintura general.

3

1. INVITACIÓN A CONCURSAR: 1.1. La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente

Atlántica, que en lo sucesivo se denominará JAPDEVA, ente descentralizado y autónomo de la República de Costa Rica, domiciliado en Limón y con cédula jurídica No. 4-000-042148-01, invita a participar en la Licitación Abreviada Nº2016LA-000010-00, para el Suministro de materiales y mano de obra para la REPARACION DEL EDIFICIO INTENDENCIA LIMON.

2. CONDICIONES GENERALES 2.1. Objeto de la contratación.

El objeto que persigue la presente contratación es el Suministro de materiales y mano

de obra para la “REPARACION DEL EDIFICIO INTENDENCIA LIMON” 2.2. Para el presente concurso se cuenta con el respectivo contenido presupuestario de la institución. 3. OFERTAS

3.1. Presentación de la oferta.

3.1.1. Toda oferta deberá ser presentada en original debidamente firmadas por quien tenga capacidad legal para obligarse o para obligar a su representada. Adicionalmente se deberán entregar tres copias impresas, idénticas a su contenido original.

3.1.2. La oferta será entregada en sobre cerrado en las oficinas de la proveeduría de JAPDEVA en Limón, con la siguiente leyenda:

LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA, (JAPDEVA)

PROVEEDURIA PORTUARIA

LICITACION ABREVIADA Nº 2016LA-000010-01.

SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA

REPARACION DEL EDIFICIO INTENDENCIA LIMON

NOMBRE DEL OFERENTE

3.1.3. El acto de apertura de las ofertas se realizará en las oficinas de la Proveeduría Portuaria de JAPDEVA en Limón, en la fecha y hora estipulada en el cartel, en presencia de los funcionarios que designe JAPDEVA., así como de los interesados que tengan a bien asistir.

4

3.1.4. La Proveeduría Portuaria de JAPDEVA no recibirá oferta alguna para esta licitación después de la fecha y hora fijadas, para el acto de apertura de las ofertas. Para estos efectos regirá la hora del reloj de la Proveeduría.

3.1.5. La oferta debe presentarse en idioma español, con sus páginas debidamente numeradas en forma consecutiva, sin tachaduras, borrones debiendo salvarse todo error por nota, antes de la apertura de ofertas, cualquier documento técnico que acompañe la oferta podrá venir en idioma inglés o español. En caso de discrepancias, prevalecerá el original sobre las copias.

3.1.6. Una vez entregada la oferta a la Proveeduría, no podrá ser modificada ni retirada, excepto que el oferente haga llegar a la Proveeduría Portuaria de JAPDEVA, antes del momento de apertura de las ofertas, una notificación por escrito y en sobre cerrado, en que conste su decisión de modificar o retirar su oferta. Tal notificación deberá satisfacer los mismos requisitos formales establecidos para la presentación de ofertas y deberá señalar claramente a cuál oferta enmienda.

3.1.7. Los oferentes deberán presentar en su oferta lo siguiente:

a) Declaración jurada en la que conste que se encuentran al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales de acuerdo al artículo 65 del R.L.C.A.

b) Declaración jurada en la que conste que no le afectan las restricciones impuestas en

el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa.

c) Certificación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y certificación de FODESAF, en la cual hagan constar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con la misma.

d) Los que participen como Personas Jurídicas deberán presentar el documento

idóneo que haga constar que se encuentran al día con el pago establecido en la Ley del Impuesto a las Personas Jurídicas, según la Ley 9024.

e) Un timbre de ¢200.00 del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas.

f) Un timbre de ¢5.00 de la Asociación Ciudad de las Niñas.

3.1.8. La persona que suscriba la oferta, por sí o en representación, deberá indicar su

nombre y apellidos, sus calidades y número de cédula de identidad o de residencia, su dirección postal indicando, el país, la ciudad, y si es del caso, dirección postal, correo electrónico, así mismo, debe incluirse el número de teléfono y facsímile. Deberán también señalar un domicilio, en donde recibir notificaciones en caso necesario. 3.1.9. El oferente deberá establecer el término de vigencia de su oferta, que no podrá ser inferior a 30 días hábiles.

5

3.1.10. La Proveeduría Portuaria será la oficina que tramitará el procedimiento de adquisición y proporcionará cualquier información adicional necesaria respecto a las especificaciones y documentación relacionada con esta compra, previa coordinación con la unidad técnica responsable, (Ingeniería Portuaria). 4. OFERTA BASE Y OFERTAS ALTERNATIVAS 4.1. La oferta base es aquella que cumple con los requisitos establecidos en el cartel de licitación. 4.2. Las ofertas alternativas se deben presentar en forma separada de la oferta base, indicando por aparte su precio, tiempo de entrega y características técnicas y de operación. Se debe incluir también una lista de las diferencias, ventajas o mejoras que dicha alternativa incorpora en relación con lo solicitado por JAPDEVA. 4.3. Se aceptarán y analizarán únicamente las ofertas alternativas presentadas por el proponente cuya oferta base cumpla con las características técnicas solicitadas en el cartel. 4.4. JAPDEVA se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la oferta base mejor evaluada o cualquiera de sus alternativas si alguna de ellas representa a su criterio exclusivo, un beneficio para sus intereses. 5. CONSULTAS y ACLARACIONES 5.1. Las consultas y aclaraciones relativas a esta licitación deberán realizarse por escrito, las cuales podrán presentarse en las oficinas de esta Proveeduría, SITA, PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA PORTUARIA 5.2. En concordancia con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa todo potencial oferente puede realizar consultas respecto a los documentos del cartel de licitación, mediante comunicación por escrito o por fax al contratante durante el primer tercio del plazo para presentar oferta y serán resueltas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación. Las que sean presentadas fuera de ese plazo podrán ser atendidas, pero no impedirán la apertura de ofertas señalada. 5.3. Toda la correspondencia entre el adjudicatario y JAPDEVA, será en idioma español, también se aceptará traducción oficial al español. 6. GARANTÍA DE PARTICIPACIÓN

6.1. Toda oferta deberá necesariamente estar respaldada por una Garantía de Participación,

del 2% del monto total y tendrá una vigencia mínima de 60 días hábiles, contados a partir de

la fecha de apertura de las ofertas, la cual deberá presentarse a la Proveeduría de

JAPDEVA a más tardar en la fecha y hora señalada para el acto de apertura de ofertas.

6.2. En caso de que el oferente omitiese indicar el plazo de vigencia de su garantía de participación, rendida mediante cheque certificado o de gerencia, certificado de depósito a

6

plazo o dinero en efectivo la misma se entenderá vigente por el plazo mínimo exigido por el cartel, o en ausencia de este, por un término adicional de 60 días calendario contados a partir de la fecha máxima establecida para la adjudicación. 6.3. El oferente que participe con ofertas conjuntas según el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, podrá presentar una sola Garantía de Participación. Sin embargo, dos o más ofertas de distintos oferentes, presentadas a través de un mismo representante, requerirán Garantías de Participación separadas. 6.4. La Garantía de Participación será rendida en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 42 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. La garantía presentada deberá cumplir, al menos, con los siguientes requisitos: a). Estar extendida a favor de JAPDEVA. b). Indicar claramente al oferente cuya propuesta garantiza. c). Indicar su monto d). Indicar su plazo de vigencia. e). Indicar el número de Licitación. f). Ser suficiente, irrevocable, de cobro incondicional e inmediato, previo trámite respectivo. 6.5. Para el caso de dinero en efectivo. Si es en US dólares, deberá depositarse en la cuenta corriente #127119-9 del Banco de Costa Rica, si fuese en colones, el depósito deberá hacerse en la cuenta No. 230-2335-3 de ese mismo Banco, presentando el comprobante del depósito respectivo a la Proveeduría Portuaria de JAPDEVA, a más tardar a la hora y fecha señaladas para el acto de apertura de ofertas. Si realiza depósito en efectivo en la caja de Tesorería de JAPDEVA, deberá presentar el comprobante a más tardar a la hora de la apertura del concurso. 6.6. La Garantía de Participación será ejecutada por JAPDEVA en incumplimiento de las obligaciones impuestas en este cartel. 6.7. La Garantía de Participación será devuelta al adjudicatario cuando esté perfeccionado el contrato y aceptada la Garantía de Cumplimiento. A los demás oferentes, se les devolverá la garantía dentro de los ocho días hábiles siguientes a la firmeza del acto de adjudicación, o bien al momento en que se declara desierto el concurso. 7. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 7.1. El adjudicatario deberá extender una Garantía de Cumplimiento del 5% del monto total adjudicado a nombre JAPDEVA, dentro de los 5 días hábiles contados a partir de la fecha en que quede en firme la adjudicación la cual tendrá una vigencia mínima de 60 días hábiles más 2 meses adicionales a la recepción del bien y/o servicio. 7.2. Si el adjudicatario no presentaron la Garantía de Cumplimiento dentro del plazo aquí estipulado, JAPDEVA podrá revocar la adjudicación sin responsabilidad de su parte, dejar

7

sin valor ni efecto la oferta del adjudicatario y ejecutar la Garantía de Participación sin perjuicio del cobro de daños y perjuicios ocasionados a JAPDEVA por el incumplimiento, en cuyo caso JAPDEVA podrá readjudicar la licitación o declararla desierta, según convenga a sus intereses. 7.3. La Garantía de Cumplimento será rendida en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 42 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa vigente.

7.4. Ejecución de la Garantía de Cumplimiento. La Garantía de Cumplimiento será ejecutada por JAPDEVA en caso de incumplimiento por parte del contratista, según los artículos 14 de la Ley de Contratación Administrativa y 41 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

7.5. Devolución de la Garantía de Cumplimiento. La Garantía de Cumplimiento será devuelta al contratista dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha en que JAPDEVA tenga por definitivamente cumplido el contrato a su satisfacción (art.45.b del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).

8. PRECIOS 8.1. Los precios que se coticen para el suministro que se estipula en el requerimiento deberán ser unitarios y totales, firmes, y definitivos, además deberán indicar el monto y la naturaleza de los impuestos que lo afecten. 8.2. Los oferentes podrán cotizar en cualquier moneda. En caso de recibir propuestas en distintas monedas, JAPDEVA las convertirá a colones costarricenses para efectos de comparación, al tipo de cambio de referencia para la venta calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al día anterior de la apertura de las ofertas. 8.3. El precio total cotizado, debe presentarse en números y en letras coincidentes. En caso de discrepancia prevalecerá el valor escrito en letras. 8.4. El oferente deberá de indicar subtotales en la tabla de cantidades para cada edificio a reparar. 9. FORMA DE PAGO

9.1. Crédito 30 días. Una vez recibido a satisfacción del Depto. de Ingeniería de JAPDEVA. 9.2. Por ningún motivo la Administración realizará adelantos de pago. 9.3. JAPDEVA, estará facultada para realizar el pago mediante carta de crédito, según convenga a sus intereses.

8

10. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 10.1. El sitio de entrega de los servicios será en los Puertos de Limón y Moín. 10.2. El plazo máximo de entrega será de 90 días naturales. El plazo de entrega empezará a contabilizarse a partir de la entrega formal de la orden de inicio. 11. CONVERSION DE MONEDAS

Únicamente para efectos del estudio comparativo de las ofertas los precios cotizados se convertirán en su equivalente a US dólares, para lo cual se utilizarán los siguientes tipos de cambio:

11.1. Cambio de US dólares a colones costarricenses: se utilizará el tipo de cambio venta

vigente según el Banco Central al día anterior de la apertura de ofertas. 11.2. Cambio de otras monedas a US dólares: se utilizará el tipo de cambio vigente según el Banco Central al día anterior de la apertura de ofertas. 12. ESTUDIO COMPARATIVO Y ADJUDICACION

12.1. Examen Preliminar:

JAPDEVA examinará las ofertas para determinar si están completas, y si hay errores de cálculo. Los errores aritméticos se determinarán comprobando que no exista discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes. En caso de discrepancia, prevalecerá el precio unitario, y el precio total será corregido. Si existiere discrepancia entre las cantidades anotadas en cifras, y su equivalencia en letras, prevalecerá esta última.

12.2. JAPDEVA se reserva el derecho de adjudicar la licitación en forma total o parcial, de acuerdo con las disposiciones que, al respecto, consten en las ofertas económicas recibidas, o no adjudicar y declarar desierta o infructuosa, si considera que las ofertas recibidas no son convenientes a sus intereses, no satisfacen el objeto de las especificaciones, o cuando es evidente que ha habido falta de competencia o colusión.

12.3. El precio será factor determinante en la comparación de las ofertas; sin embargo, no será por sí sólo, factor determinante para la adjudicación. Los factores a considerar serán

especificados en las especificaciones técnicas de esta licitación.

12.4. El resultado de la adjudicación será comunicado por el mismo medio utilizado para girar las invitaciones. 13. CONTRATO Documentos del contrato:

9

Forman parte del contrato entre JAPDEVA y el adjudicatario los siguientes documentos:

a).La Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. b).El Reglamento de Adquisiciones de JAPDEVA, publicado en La Gaceta N°

165 del 29 de agosto del año 2007.

c).El cartel de la licitación. d).La oferta y sus complementos. e).El acuerdo de adjudicación publicado una vez que éste quede en firme. f).Las órdenes de compra correspondientes. 14. GARANTÍA SOBRE LOS SERVICIOS 14.1. El adjudicatario quedará comprometido a reponer, por su cuenta y riesgo, incluyendo el

transporte y cualquier otro gasto adicional, los materiales, equipos o sus componentes que se pruebe se han dañado durante el período de garantía como consecuencia de defectos de fabricación, por mala calidad de los materiales empleados, por funcionamiento defectuoso, por deficiente embalaje o por cualquier otra causa imputable al contratista. 14.2. Los materiales reemplazados por las causas enumeradas anteriormente gozarán de las mismas garantías de reemplazo por cuenta y riesgo del contratista. Si el daño ocurriere una o más veces, el nuevo período de garantía se contará a partir de la fecha en que se hizo el reemplazo correspondiente a satisfacción de JAPDEVA. 15. OTRAS CONDICIONES 15.1. En todo lo que no esté previsto aquí, rigen la Ley y el Reglamento de Contratación Administrativa, los planteamientos concordantes con el Código de Comercio Costarricense; asimismo cualquier disposición al efecto emitida por la Contraloría General de la República y en lo que corresponda a la Constitución Política de Costa Rica y demás leyes y reglamentos que al efecto prevalezcan dentro de la legislación costarricense.

15.2 CRONOGRAMA DE PROYECTO EN PROJECT Deberá presentar un cronograma de actividades del proyecto mediante Microsoft Project Manager e incluir el respectivo desglose de costos para cada etapa del proyecto. 15.3 ORDEN DE INICIO. Se girará la orden de inicio del contrato dentro del plazo máximo de tres días hábiles siguientes contados a partir de la notificación de la orden de compra según corresponda. Ese plazo podrá ser extendido siempre que medie resolución razonada exponiendo los motivos calificados para ello y ésta se adopte antes del vencimiento del plazo inicial. 15.4. REAJUSTE DE PRECIOS. Si se dieren las circunstancias para que se opere algún reajuste al precio pactado, se

10

aplicará de conformidad con lo establecido en el Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento, Decreto Ejecutivo Nº 36943-MEIC del 13 de diciembre de 2011, publicado en La Gaceta Nº 20 del 27 de enero de 2012, o las reformas que rijan al momento del respectivo reclamo. 15.5. MEDIDAS DE SEGURIDAD El contratista pondrá especial atención a todas las medidas de seguridad requeridas en el sitio, tales como vallas, chalecos, cintas, conos, etc., para garantizar la seguridad de los trabajadores a su servicio y los del puerto, la buena marcha de los trabajos. Lo anterior teniendo en cuenta que las operaciones portuarias seguirán ejecutándose normalmente. También estará en la obligación de acatar todas las recomendaciones que estipule el departamento de Seguridad Ocupacional de JAPDEVA y del OPIP como por ejemplo: cascos, caretas, máscaras, carné, guantes, etc. Así como seguir los protocolos de seguridad contenidos en el código PBIP. Los materiales y equipos –el contratista-, se hace responsable del cuido y vigilancia ante posibles hurtos o uso indebido. Para esto, si así lo requiere podrá construir una bodega para materiales y herramientas en el sitio que la Administración le autorice dentro de la zona portuaria, sin que ello implique de algún modo que se le releva de las responsabilidades de vigilancia antes mencionadas. 15.6. POLIZAS Antes de iniciar la obra el contratista deberá presentar a la Dirección de Ingeniería original y copia donde conste tener asegurados los trabajadores con sus respectivas pólizas de riesgos del trabajo al día. El monto mínimo de la póliza por responsabilidad civil no será menor de 50 millones de colones. El contratista será el único responsable por accidentes y lesiones (sean fatales o no), daños, perjuicios, y perdidas que le ocurran a alguna persona, propiedad o cosa, que puedan resultar de, o ser atribuibles, a sus operaciones o a las de sus sub-contratistas o a sus respectivos gerentes de proyectos o empleados o, en alguna manera, a la ejecución de las obras o a cualquier falla de parte del contratista al no observar y cumplir con cualquiera de sus obligaciones.

La responsabilidad del contratista como se describe anteriormente, deberá abarcar todo los casos de accidentes, lesiones, daños, perjuicios y pérdidas que puedan acaecer a cualquier persona, propiedad y cosa.

Sin que se limite de cualquier manera sus responsabilidades bajo este contrato, el contratista deberá presentar una póliza de seguro contra todos los riesgos previamente descritos para cubrir un monto mínimo de ¢50 millones para las demandas provenientes de cualquier eventualidad. Así mismo el contratista deberá presentar una póliza de seguros contra obligaciones a pagar daños y perjuicios o compensación legal a sus obreros o a otras personas empleadas en la obra, antes de iniciar el proyecto.

11

Las pólizas deberán estar vigentes durante el periodo de ejecución del contrato y las mismas deberán presentarse a la Dirección de Ingeniería, entendiendo como tal, la Proveeduría General de JAPDEVA, como requisito previo a la formalización de la orden de compra. 15.7 AGUA Y LUZ El contratista deberá proveer los servicios de agua y luz por su propia cuenta durante la construcción el proyecto. JAPDEVA no estará obligada a suministrar dichos servicios, sin embargo en caso de existir la posibilidad, podrá ofrecerlo, si así se requiere y cobrarlos de acuerdo a las tarifas vigentes de ICE o AyA, según corresponda, más un recargo del 20% por costos de administrativos. 15.8. JAPDEVA, por medio de los Ingenieros Supervisores, se reserva el derecho de hacer cualquier alteración en los planos y/o especificaciones, siempre que estos no signifiquen aumento en el precio del Contrato. Cualquier omisión en el documento contractual o en estas especificaciones no eximirá al Contratista de entregar la obra Objeto del Contrato, bajo las condiciones de obra terminada, completa y en perfecto funcionamiento, de acuerdo con el alcance establecido, las pruebas y revisiones realizadas por JAPDEVA en las diferentes áreas o actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto en cuestión.

16. CALIFICACION Y ADJUDICACION DE OFERTAS 16.1. CRITERIOS DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS OFERTAS Las ofertas deberán presentar los criterios que se describen a continuación, con el propósito de determinar la capacidad técnica del oferente. Además deben cumplir con la totalidad de los requisitos solicitados en las secciones I, II y III. 16.1.1.- Experiencia de la empresa: La empresa deberá demostrar su experiencia en obras civiles similares objeto de esta contratación, además, deberá presentar el certificado del CFIA como inscrita, así como del ingeniero responsable de la obra. Asimismo, aportar como mínimo 5 certificados de experiencia en proyectos con un costo no menor de ¢30 millones, ejecutado en los últimos 5 años. El documento deberá indicar: nombre del cliente, ingeniero responsable, fecha de adjudicación, monto, teléfono, dirección de las obras ejecutadas, fax, correo electrónico y cualquier información adicional que le permita a la administración corroborar cualquier duda al respecto, según formulario # 3 del anexo.

El Contratista deberá aportar el curriculum vitae del ingeniero responsable de la obra, con una nota de compromiso de éste, donde expresamente manifieste su consentimiento de participar en la obra en tal calidad, según formulario #2 del anexo.

16.1.2.- Cronograma del proyecto en Project: Deberá presentarse el cronograma conforme al apartado 16 de la sección I. 16.1.3.- Metodología de construcción: Deberá describirse el proceso constructivo de manera detallada, incluyendo las necesidades

12

de equipo, material y mano de obra para cada una de las etapas del desarrollo del proyecto. IMPORTANTE: Los puntos anteriores de son requisitos de admisibilidad que deben ser indicados y expuestos claramente. 17. SISTEMA DE CALIFICACION PARA LA ELECCION DEL CONTRATISTA Recibirá 100 puntos aquella oferta que habiendo cumplido con los requerimientos técnicos de admisibilidad contenga el menor precio. A las otras ofertas se les asignará puntos obtenidos de multiplicar 100 por la razón de dividir el menor precio ofrecido entre el precio del Oferente a calificar.

MP = Menor Precio PO = Precio Ofrecido

MP x 100 = Puntos Obtenidos

PO 18. FACTOR DE DESEMPATE Si existiera un empate entre los posibles oferentes, se elegirá, con base al que obtenga dentro de la experiencia la mayor cantidad de proyectos similares objeto de esta contratación.

19. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REPARACION DEL EDIFICIO INTENDENCIA LIMÓN

19.1. GENERALIDADES El Contratista deberá suministrar materiales, mano de obra y equipo, necesario para la ejecución total de los trabajos que se indican a continuación. El trabajo debe ser ejecutado en forma ordenada y cuidadosa. Se emplearán únicamente materiales nuevos y siguiendo las mejores normas de construcción, como mano de obra y equipo de construcción adecuado, que garanticen un trabajo de primera calidad. JAPDEVA, por medio de los Ingenieros Supervisores, se reserva el derecho de hacer cualquier alteración en los planos y/o especificaciones, siempre que estos no signifiquen aumento en el precio del Contrato. Cualquier omisión en el documento contractual o en estas especificaciones no eximirá al Contratista de entregar la obra Objeto del Contrato, bajo las condiciones de obra terminada, completa y en perfecto funcionamiento, de acuerdo con

13

el alcance establecido, las pruebas y revisiones realizadas por JAPDEVA en las diferentes áreas o actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto en cuestión. En caso de utilización de materiales industrializados, se deberán acatar todas las recomendaciones del fabricante para el transporte, manipulación, ejecución y almacenamiento. Para garantizar la calidad de los materiales deberá proveer además las instalaciones necesarias para su correcto manejo y almacenamiento. Daños y desperfectos ocurridos en los materiales son responsabilidad entera del Contratista y bajo ningún motivo se aceptará material dañado o con desperfectos. Aquellos materiales que no se encuentren en el mercado nacional deberán ser importados por el contratista. El Contratista será el único responsable por atrasos que la falta de materiales pueda causar. En ningún caso se permitirán cambios de material sin el consentimiento del Ingeniero Supervisor ni extensiones de plazo por imprevisión del Contratista.

19.2. SUSTITUCION DE PUNTAS DE CERCHA.

La elaboración del cambio de las puntas de cercha metálicas guapiadas (perling 4”x2”x⅛”, 2.40 mts longitud), que incluye el suministro de todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas, andamios, así como cualquier otro elemento que se requiera para que la obra sea llevada a cabo. También se considerará el cambio de algún clavador o partes de cerchas por lo que se deberá incluir dentro de los trabajos propios de este tema. Para tal efecto se estima que se utilizarán 160 perling de 4”x2”x⅛” en hierro negro para este trabajo.

14

19.2 PRECINTA. Se cambiará la precinta existente por una nueva de fibrocemento de 40 cm de altura y 6 mm. de espesor. Esta será pintada de blanco previo al sellado con dos manos de ambas pinturas. El emplantillado será de angular de 2,54 cm. (1”) con atiesadores separados a cada 80 cm.

19.3 CIELO RASO.

Se suministrará y colocará 550 m² de tablilla plástica color blanco sujetado al furring y perfil omega con tornillos de acero inoxidable apropiados para su sujeción. Además, deberán colocar la cornisa de cada oficina y lugar a colocar el cielo raso. Se deberá tomar la recomendación del fabricante para su instalación.

15

20.Sistema Pluvial - Canoas y Bajantes.

El contratista deberá instalar canoas blancas de PVC de alto caudal para la evacuación de aguas pluviales con sujetadores a cada 40 cm. Además de esto, el contratista deberá instalar 12 bajantes blancos de 10,16 cm (4”); cada uno de estos será instalado de forma tal que queden bien sujetos al edificio con amarras para que cumplan con su función. La canoa deberá tener la pendiente necesaria para evacuar toda el agua. 21.Sistema Eléctrico.

Dentro de las reparaciones deberán colocar 20 lámparas de luz empotrada alrededor del balcón tipo Housing 5 blanco, considerando colocar para estas luces una caja de breake de parche de 8 polos, barra 225 amperios y neutro sólido que servirá para diferenciar cuatro puntos de corte. Los cuatro brekers serán de 20 amperios cada uno de un polo. Deberán considerar 1200 metros de cable 10 para este trabajo, siendo así los colores: rojo, blanco y verde, o sea, 400 metros lineales de cada color. Deben de suministrar y colocar la tubería, accesorios, figuras y demás para la ejecución del trabajo. Deberán apegarse a las normas del Código Eléctrico vigente NFPA-70. Esto será instalado en el alero del tercer piso.

21.1. SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS OFICINAS.

TERCER PISO

21.2. Suministro e Instalación de 71 Lámparas fluorescentes, equivalente o superior a

las 507 Parabolic de sylvania modelo 507-E0T8-48-32W-2X4-18, con las siguientes

características:

Multivoltage

8100 lumenes

Luminaria fluorescente para instalación empotrada en diferentes tipos de cielo

Difusor de celdas parabólicas de 2 5/8 pulgadas de profundidad

3 tubos por lámpara

48” longitud del tubo

32 watts de wattaje por lámpara

Nota: El oferente deberá de suministrar el cableado necesario y adecuando según consumo

y normas del código eléctrico con el fin de conectar los diferentes ramales dados en planos.

21.3. Suministro e instalación de 42 tomas polarizada, equivalente o superior al

BTicino Matix modelo AM5028GFR con las siguientes características:

120 voltios

15 amperios

2 polos + tierra

16



21.4. Suministro e Instalación de 20 apagadores, equivalentes o superiores al BTicino

Matix modelo AM4803BAV, con las siguientes características:

120 voltios

15 amperios

2 polos



21.5. Suministro e Instalación de 1 tablero eléctrico, equivalentes o superiores al

Cuttler Hammer CHP304CC225F, con breaker principal de 225 Amperios con las

siguientes características:

Barras de 225 amperios

Trifásico

Neutro solido

42 circuitos

SEGUNDO PISO



características:

Multivoltage

8100 lumenes








17

21.7. Suministro e instalación de 32 tomas polarizados, equivalentes o superiores

al BTicino Matix modelo AM5028GFR con las siguientes características:

120 voltios

15 amperios

2 polos + tierra





120 voltios

15 amperios

2 polos




Cuttler Hammer CHP304CC225F, con breaker principal de 225 Amperios. con las



Trifásico

Neutro solido

42 circuitos

PRIMER PISO



características:

Multivoltage

8100 lumenes






18

Nota: El oferente deberá de suministrar el cableado necesario y adecuando según consumo y normas del código eléctrico con el fin de conectar los diferentes ramales dados en planos.

21.11. Suministro e instalación de 32 tomas polarizados, equivalentes o superiores

al BTicino Matix modelo AM5028GFR con las siguientes características:

120 voltios

15 amperios

2 polos + tierra





120 voltios

15 amperios

2 polos




Cuttler Hammer CHP304CC225F, con breaker principal de 225 Amperios con las



Trifásico

Neutro solido

42 circuitos

(se estima que se utilizará 12 CAJA DE CABLE #12, 60 TUBOS CONDUIT UL DE ¾”,

HAY QUE SUMARLE UNIONES Y CAJAS OCTAGONALES, ESTO POR PISO).

22.Cubierta de Techo. Para el cambio de la cubierta incluye el suministro de todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas, andamios, así como cualquier otro elemento que se requiera para que la obra sea llevada a cabo.

19

La cubierta de techo se sustituirá por láminas del tipo Coberit 850, de igual forma las cumbreras y otros necesarios para su correcta instalación y funcionamiento libre de filtraciones y goteras. El contratista deberá tener la precaución necesaria para no dañar la estructura metálica (cerchas y clavadores) y el cielorraso existente. De ser así debe reparar lo dañado sin costo para JAPDEVA. 23.Barandas. Deberán de sanear o reparar los soportes a piso de la baranda existente. Este trabajo consiste en cortar parte de la baranda para sustituirle por una nueva y colocar una base a piso de 0.3175 cm de grueso, de 10 x 10 cm. Este proceso deberá ser de forma impecable para que no se note la costura de la soldadura. Luego se tratará con anticorrosivos igual a las de las cerchas. Se estima que se consumirán 6 tubos de 5 cm. de diámetro x 1.8 mm de grueso y 1 m² de placas. 24.Pintura. Se pintará toda la cercha nueva y existente así como clavadores y tensoras, con dos manos de pintura anticorrosiva Minio rojo y una tercera con anticorrosivo Fast Drive. Deberá de acatar el tema de “Preparación de Superficies” abajo descritas. Además deberá de pintar las paredes de concreto con pintura de aceite descrita más adelante. 24.1. Datos Técnicos de la Fast Dry. DATOS TECNICOS * • TIPO GENERICO: Resina alquídica • PESO/GALON: 4.15 Kg/galón • VISCOSIDAD: 75 - 80 KU • BRILLO: 80% mínimo • % SOLIDOS POR PESO: 54.6 • % SOLIDOS POR VOLUMEN: 36.2 • PREPARACIÓN DE SUPERFICIES: Toda superficie a pintar debe estar seca, limpia y libre de suciedades, grasa, cera, pintura desprendida por mal estado, tizado, hongos y otros contaminantes. Proteger la superficie con base anticorrosivo tipo Minio Rojo. Para aplicar sobre metal se debe eliminar todo rasgo de corrosión usando esmeriladora, cepillo de acero, lija y desoxidante. 24.2. Datos Técnicos de la Base Anticorrosiva Tipo Minio Rojo. TIPO GENÉRICO: Resina alquídica, PESO/GALÓN: 4.05-4.25 kg/galón, VISCOSIDAD: 90 - 100 KU, BRILLO a 60°: 25 - 35%, % SÓLIDOS POR PESO: 40-45, % SÓLIDOS POR VOLUMEN: 25-30, CONTENIDO DE VOC: 200-220 g/L PREPARACIÓN DE SUPERFICIES La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y suciedad. Elimine completamente toda partícula de oxidación hasta dejar el metal totalmente libre de herrumbre, mediante métodos manuales o mecánicos de limpieza (lija, cepillo de acero, fibras abrasivas, esmeril, etc.) El contratista deberá garantizar por escrito a JAPDEVA, todo el trabajo de pintura por un lapso no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega de la obra, obligándose a pintar de nuevo cuantas veces sea necesario las superficies que sufran deterioro mayor al normal en el plazo antes estipulado, a criterio de la inspección. Todas las pinturas deberán llegar a la obra con sus

20

etiquetas de fábrica, en las cuales se estipule el nombre del fabricante, tipo de pintura, código de color, fecha de fabricación y demás datos del fabricante. De no ser así, no se aceptarán pinturas que no vengan en envases de fábrica y con su respectiva etiqueta. No se aplicará ninguna mano de pintura en superficies mojadas o húmedas y en ningún caso antes de que la mano anterior esté seca y dura. Todo trabajo en exteriores será dejado secar un día, antes de aplicar la siguiente mano. Todo trabajo y material no indicado pero necesario para dejar el sistema completo y correcto, queda incluido bajo los requerimientos de esta sección. 25.LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA. Se debe limpiar completamente el área donde se realizó el trabajo. Esta debe quedar libre de cualquier elemento metálico, envases de pintura, herramientas u otro equipo de trabajo. El Ingeniero Supervisor revisará el lugar y dará el visto bueno en cuanto a limpieza se trata. La entrega de la obra será realizada por el contratista una vez que el Ingeniero Supervisor haya revisado el trabajo final conforme a lo requerido en el cartel, croquis y contrato. De no ser satisfactorio el trabajo el contratista deber hacer las correcciones indicadas por el ingeniero en un lapso no mayor a 15 días.

26. CUADRO DE COSTOS.

Descripción Cantidad Unidad Precio Unitario Precio Total

1. Sustitución de puntas de cercha 11 u 2. Instalación de Precinta de 40 cm de alto 105 ml 3. Colocación de Cielorraso de tablilla plástica. 550 m² 4. Sistema Pluvial

Canoas 105 ml

Bajantes 198 ml 5. Sistema Eléctrico alero tercer piso

Cable N°10 (3 colores) 1200 ml

Caja Break de parche y breaks de 20 amp. 1 polo (4)

1 u

Luces de empotre y bombillo de neón 23 Watts.

20 u

Sistema Eléctrico primer Piso global u

Sistema Eléctrico segundo piso global u

Sistema Eléctrico tercer piso global u 6. Cubierta de Techo 600 m² 7. Barandas global unidad 8. Pintura Minio (dos Manos) 1000 m²

Pintura Fast Dry (una mano) 500 m²

Pintura de paredes 3000 m²

Total

21

Lic. Walter Anderson Salomons PROVEEDOR ADMINISTRACIÓN PORTUARIA

Documents

SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA ...€¦ · Administrativa todo potencial oferente puede realizar consultas respecto a los documentos del cartel de licitación, mediante