TERMINOS DE REFERENCIA CONSTRUCCIÓN COLECTOR AGUAS LLUVIAS ...€¦CONSTRUCCIÓN COLECTOR AGUAS LLUVIAS ZONA INDUSTRIAL MONTANA EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA MOSQUERA FEBRERO DE 2013

Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. Términos de Referencia

Convocatoria No. 01 - 2013

HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P.

CONVOCATORIA No. 01 - 2013

TERMINOS DE REFERENCIA

CONSTRUCCIÓN COLECTOR AGUAS LLUVIAS ZONA INDUSTRIAL MONTANA EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA

MOSQUERA FEBRERO DE 2013



CAPITULO PRIMERO

1. ASPECTOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA

1.1 RÉGIMEN LEGAL Tanto la Convocatoria como el futuro contrato que se suscriba como consecuencia de este proceso, se regirá en lo pertinente por el ordenamiento Constitucional, el régimen jurídico determinado en la ley 142 de 1994 y las disposiciones que la modifiquen, adicionen o reglamente, así como las disposiciones expedidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), y lo establecido en los presentes TERMINOS DE REFERENCIA. 1.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA El objeto de la presente Convocatoria será el determinado en el Anexo No. 1” Datos de la Convocatoria” 1.3 PLAZO El plazo de ejecución del contrato que se suscriba como consecuencia de la adjudicación de la presente Convocatoria, será el indicado en el Anexo No. 1” Datos de la Convocatoria”. Siempre que cualquiera de los plazos en días calendario indicados en los presentes pliego venza en día no hábil, se entenderá que dicho plazo vence el día hábil inmediatamente siguiente. Para los efectos del trámite de esta Convocatoria, cuando se indiquen plazos de días hábiles no se computarán como tales los días sábados, domingos, días festivos y puentes considerados de esta forma por la ley Colombiana. 1.4 PRESUPUESTO OFICIAL El presupuesto oficial para la presente Convocatoria será el indicado en el Anexo No. 1” Datos de la Convocatoria, amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que allí mismo se relaciona. 1.5 MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FORMA DE ADJUDICACIÓN Teniendo en cuenta el valor y la naturaleza del objeto que se pretende contratar y de conformidad con el manual de contratación establecido, el presente proceso de selección se



adelantará mediante Convocatoria y todas las normas y procedimientos aplicables a esta clase de procesos. La adjudicación del presente proceso de selección será TOTAL. En consecuencia, los proponentes deben presentar su oferta de manera TOTAL. No se aceptarán propuestas parciales y en caso que se presenten, serán rechazadas. Así mismo, no se aceptarán propuestas alternativas; de presentarse ese tipo de ofertas no serán tenidas en cuenta y solo se evaluará y verificará aquella oferta básica que cumpla con los requisitos señalados en El TERMINOS DE REFERENCIA. 1.6 INTERPRETACIÓN DELOS TERMINOS DE REFERENCIA El proponente asume toda la responsabilidad por consultar y analizar el TERMINOS DE REFERENCIA; se recomienda consultar de manera permanente la página web www.caudalesdecolombia.com.co y las carteleras de Información ubicadas en las oficinas de Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. Cra 1 No. 4 -12 en el municipio de Mosquera Cundinamarca, a efectos de informarse sobre los Formularios de Aclaraciones y/o Adendas que se produzcan durante el desarrollo de la Convocatoria. El TERMINOS DE REFERENCIA debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas de manera separada. Todas las deducciones, errores y omisiones que realice o en que incurra el Proponente con base en su propia información, interpretación, análisis o conclusiones respecto de El TERMINOS DE REFERENCIA, son por su exclusiva cuenta. Por tanto, la Entidad no asume responsabilidad alguna por tal información, interpretación, análisis o conclusiones. 1.7 PARTICIPANTES Bajo los parámetros establecidos en la el régimen jurídico determinado en la ley 142 de 1994 y las disposiciones que la modifiquen, adicionen o reglamente, así como las disposiciones expedidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) podrán participar en el presente proceso de selección, todas las personas naturales o jurídicas, en forma individual o conjunta (consorcio o unión temporal), que tengan dentro de su objeto social o actividad profesional relación directa con el objeto de este proceso y cumplan con todos los requisitos exigidos en El TERMINOS DE REFERENCIA. 1.8 CONSULTA DEL TERMINOS DE REFERENCIA El TERMINOS DE REFERENCIA de la presente Convocatoria podrá ser consultado en la página web www.caudalesdecolombia.com.co y/o en las carteleras de Información ubicadas en las oficinas de Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. Cra 1 No. 4 -12 en el municipio de Mosquera Cundinamarca, en los plazos establecidos para el efecto en la cronología del proceso.



El TERMINOS DE REFERENCIA se podrá consultar o reproducir en las direcciones, plazos y horarios indicados en la cronología del proceso. El Proyecto de TERMINOS DE REFERENCIA se publicará en la página web, en los plazos establecidos en la cronología del proceso. No obstante, su publicación no obligará a la apertura de la Convocatoria. Los interesados podrán formular en el plazo dispuesto en la cronología del proceso, observaciones o solicitud de modificaciones al proyecto de TERMINOS DE REFERENCIA, las cuales serán respondidas en forma motivada por Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P., antes de la apertura de la Convocatoria. Las mismas podrán ser presentadas única y exclusivamente, dentro de los términos previstos en el cronograma. Las que llegaran a ser presentadas fuera de dicho término serán resueltas mediante el trámite ordinario del derecho de petición. Una vez producida la apertura de la Convocatoria los interesados podrán formular solicitudes de aclaración al TERMINOS DE REFERENCIA, en las fechas y por los canales previstos en el presente TERMINOS DE REFERENCIA. Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. expedirá los correspondientes Formularios de Aclaraciones y/o Adendas que se requieran para resolver tales inquietudes o sugerencias, en los tiempos previstos en la cronología del proceso. Dichos documentos se publicarán en la página web para consulta de los interesados. 1.9 CORRESPONDENCIA Toda la correspondencia que se genere y que esté relacionada con la presente convocatoria, se radicará directamente en las oficinas de Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. Cra 1 No. 4 -12 en el municipio de Mosquera Cundinamarca o podrá enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico [email protected] en todo caso dentro de los términos previstos por el cronograma del proceso. En cuanto a las aclaraciones y envío de documentos requeridos con ocasión de la presentación de observaciones a pliego y/o verificación y evaluación de las propuestas, deberán presentarse en escrito o por medio electrónico. Sólo serán tenidas en cuenta aquellas que se entreguen directamente en la dependencia o se remitan al correo electrónico indicado anteriormente. Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P., por su parte, cuando fuere el caso, enviará la correspondencia a las direcciones, números de fax o correos electrónicos indicados por los participantes. No será atendida la correspondencia entregada en cualquier otra Dependencia de la Entidad o cualquier otra dirección de correo diferente a la señalada con antelación ni fuera de las fechas establecidas para el efecto. 1.10 REGLAS EN RELACIÓN CON EL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS POR CORREO CERTIFICADO



La fecha y hora de recepción en HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P. de documentos enviados por interesados o Proponentes, por correo certificado, serán las registradas por la Entidad en los documentos respectivos o en el (los) sobre(s) que los contenga al momento de su recibo en el lugar indicado en los Datos de la Convocatoria. En consecuencia, será responsabilidad de los interesados y Proponentes adoptar las medidas pertinentes para que los documentos que envíen por correo certificado, sean recibidos en la Entidad dentro de los plazos, horas límite y lugar establecidos en los Datos de la Convocatoria para el recibo de aquellos. 1.11 EMISIÓN DE RESPUESTAS, ACLARACIONES Y ADENDAS Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P., responderá todas las observaciones y solicitudes de aclaración el TERMINOS DE REFERENCIA que cumplan con lo establecido en este documento, publicando dichas respuestas en la página web de la entidad. Toda aclaración al TERMINOS DE REFERENCIA se incorporará en un Formulario de Aclaraciones en donde se reproducirá la inquietud u observación formulada por el interesado, y la correspondiente respuesta. Las modificaciones o adiciones al TERMINOS DE REFERENCIA y sus anexos se efectuarán mediante adendas, respectivamente, los cuales formarán parte integral de aquellos, y se publicarán en la página web de la entidad. Las adendas posteriores derogan a las anteriores, en cuanto se refieran a un mismo asunto. Tanto los Formularios de Aclaración como las Adendas forman parte de los Documentos de la Convocatoria, en concordancia con lo señalado en el numeral 1.2 de este documento. Cualquier modificación al TERMINOS DE REFERENCIA se efectuará a través de ADENDAS, las cuales se publicarán en la página web. En todo caso la expedición de adendas se sujetará a lo normado por el estatuto anticorrupción, esto es, nunca dentro de los tres (3) días hábiles anteriores al cierre del proceso. 1.12 REGLAS EN RELACIÓN CON EL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS La fecha y hora de recepción en la Entidad de correos electrónicos enviados por interesados o Proponentes, serán las registradas en la página web www.caudalesdecolombia.com.co en el momento de ingreso de cada correo electrónico en aquella. En consecuencia, será responsabilidad de los interesados y Proponentes adoptar las medidas pertinentes para que los correos electrónicos que envíen, sean recibidos por HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P. dentro de los plazos y horas límite establecidos en la cronología del proceso. 1.13 FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS



Las propuestas se presentarán de la siguiente manera: En sobres debidamente sellados y rotulados un sobre con la oferta original y uno con la copia indicando en cada sobre si se trata del original o de la copia, identificados ambos con el objeto y número de la Convocatoria. Las hojas deben estar foliadas en forma consecutiva tanto en el original como en las copias. En todo caso, de llegarse a presentar alguna discrepancia entre el contenido de las copias y el original, prevalece este último. El sobre original y la copia deberán contener todos los documentos de la propuesta; esto es los de carácter habilitante y los de orden técnico, económico y ponderativo. El proponente deberá elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en este TERMINOS DE REFERENCIA y anexar la documentación exigida en el capítulo 3 Documentos de la Propuesta. Las enmiendas de la propuesta deberán ser convalidadas con la firma al pie de la misma de quien suscribe la carta de presentación de la propuesta. Sin este requisito, las enmiendas no se considerarán válidas. No se admitirán propuestas enviadas por fax o correo electrónico. Cada uno de los formatos y formularios exigidos por la Entidad y que hacen parte de la propuesta, deben firmarse en original; en caso de presentarse firmas digitales, deberá anexarse certificado expedido por Certicámaras S.A. Adicionalmente a la propuesta original y la copia presentadas en medio físico, el proponente deberá anexar en medio magnético (CDS) el Formulario No. 1 Propuesta económica. Las Propuestas serán abiertas en la fecha y hora señaladas para el cierre de este proceso de selección. Los sobres deberán estar rotulados así: FECHA: SEÑORES: HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P. CONVOCATORIA NO. ____ DE _______ OBJETO: “_____________________________.” PROPONENTE: _______________________________ DIRECCIÓN: _______________________ TELÉFONO: __________ FAX: __________ E-MAIL:______ CONTIENE, (SEGÚN EL CASO) ORIGINAL O COPIA.



1.14 VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS Las personas que deseen participar en el presente proceso de selección, tendrán en cuenta que sus ofrecimientos deben tener un término de validez igual al de la vigencia de la póliza que garantiza la seriedad de la propuesta, esto es, noventa (90) días, contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria. En caso de incluirse un plazo de validez de la oferta menor al exigido, éste no será tenido en cuenta. 1.15 COSTO DE PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA Serán de cargo del Proponente todos los costos asociados a la preparación y elaboración de su propuesta. 1.16 PROPUESTAS PARCIALES No se aceptarán propuestas parciales. En caso que se presenten, serán consideradas como no hábiles. Sin embargo HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P. se reserva el derecho de realizar adjudicaciones parciales.



CAPITULO SEGUNDO

2. PROCEDIMIENTO DE LA CONVOCATORIA 2.1 PLAZO DE LA CONVOCATORIA El Plazo de la Convocatoria, entendido como el término que debe transcurrir entre la fecha a partir de la cual se pueden presentar propuestas y la de su cierre será el establecido en el Anexo No. 2 “Cronología del Proceso”. HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P. cuando lo estime conveniente, o cuando lo soliciten las dos terceras partes de las personas que hayan retirado el TERMINOS DE REFERENCIA podrá prorrogar dicho plazo, antes de su vencimiento, por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado. Se entenderá que han retirado el respectivo TERMINOS DE REFERENCIA del proceso licitatorio, quienes hayan presentado observaciones al TERMINOS DE REFERENCIA Definitivo, quienes hayan asistido a visitas programadas por la entidad o quienes hayan asistido a cualquiera de las audiencias programadas para el presente proceso de selección. HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P., podrá suspender la selección en cualquier etapa en que se encuentre, cuando se presenten circunstancias de interés público o general que requieran analizar y que puedan afectar la normal culminación de la misma. 2.2 ACLARACIONES ADICIONALES Y PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS CONTRACTUALES Los proponentes deberán examinar el contenido del TERMINOS DE REFERENCIA y de las correspondientes especificaciones técnicas, e informarse de los requerimientos y circunstancias que puedan afectar el desarrollo de todas y cada una de las actividades a ejecutar. En el evento que HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P., de oficio, realice aclaraciones, correcciones o adiciones, las dará a conocer a través de las respectivas publicaciones en la página web de la Empresa. Cuando las aclaraciones, correcciones o adiciones, den lugar a la modificación del TERMINOS DE REFERENCIA, serán consignadas en adendas, que formarán parte integral del mismo. Igualmente, los interesados inscritos podrán efectuar sus observaciones y propuesta de modificación de la distribución de los riesgos contractuales que trata el TERMINOS DE REFERENCIA en los plazos indicados para el efecto en la cronología del proceso.



2.3 AUDIENCIA DE ACLARACIONES Y DE REVISIÓN, ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio del plazo para la presentación de propuestas, en la fecha prevista por el cronograma del proceso y si lo solicitare interesado alguno mediante escrito dentro del término de publicación del proyecto de pliego, se celebrará una audiencia con el objeto de precisar el contenido y alcance del TERMINOS DE REFERENCIA y los estudios previos. En la misma audiencia se revisará la asignación de riesgos que trata el artículo 4 de la ley 1150 de 2007 con el fin de establecer su tipificación estimación y asignación definitiva.

Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el delegado de la Gerencia General de Hydros Mosquera S. en C.A. ESP., expedirá las modificaciones pertinentes a dichos documentos y prorrogará, si fuere necesario, el plazo de la Convocatoria, mediante adendas cuya expedición debe efectuarse de conformidad con la ley y las disposiciones de este pliego.

Lo anterior no impide que dentro del plazo de la Convocatoria y de conformidad con las fechas establecidas para el efecto en el Anexo No. 2 “Cronología del Proceso” cualquier interesado pueda solicitar aclaraciones adicionales que la Empresa contratante responderá mediante comunicación escrita, copia de la misma se publicará en la página de la Empresa.

En la audiencia la entidad contratante responderá verbalmente y con la debida motivación a las preguntas y comentarios que se le formulen. Si se presentan preguntas u observaciones que a criterio del presidente de la audiencia impliquen un especial análisis, se responderán por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, las cuales serán publicadas de conformidad con el presente documento.

Del desarrollo de la audiencia se levantará un acta suscrita por los intervinientes, la cual contendrá la estimación definitiva de riesgos previsibles, la cual se entiende aceptada por los proponentes al presentar la oferta. A la misma deberá asistir el proponente directamente si es persona natural o un apoderado suyo suficientemente facultado para el efecto mediante poder debidamente otorgado. Para el caso de las personas jurídicas deberá asistir el representante legal, el cual deberá presentar al inicio de la audiencia el respectivo certificado de existencia y representación legal que acredite su calidad de representante legal de la persona jurídica que representa. Si el representante legal no puede asistir, podrá hacerlo un apoderado suyo, debidamente facultado mediante poder debidamente otorgado y en donde se determine la facultad de representación para la citada audiencia, adjuntando dicho poder y el certificado de existencia y representación legal. Para el caso de los consorcios y/o uniones temporales, deberá asistir el representante del consorcio y/o unión temporal, quien acreditará tal calidad presentando antes del inicio de la audiencia copia del documento de constitución de la respectiva figura asociativa. Si el representante legal del consorcio y/o unión temporal no puede asistir a la audiencia, podrá hacerlo un apoderado suyo, debidamente facultado mediante poder



y/o autorización y en donde se determine la facultad de representación para la citada audiencia. El apoderado además del poder adjuntará copia del documento de conformación del consorcio o unión temporal según corresponda. El acta de esta audiencia, será publicada de conformidad con el presente documento.

De conformidad con lo establecido en el Art. 4° de la ley 1150 de 2007 se establece la siguiente estimación, tipificación y asignación de riesgos previsibles involucrados en la contratación con el fin que sean conocidos por los proponentes y discutidos y asignados definitivamente en la audiencia de que trata el presente numeral:

CUADRO DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

RIESGO IDENTIFICACIÓN

IMPACTO

ESTIMACIÓN PROBABILIDAD

CONTROL EXISTENTE

NIVEL DE

RIESGO DISTRIBUCIÓN ASIGNACIÓN

Riesgo precontractual: No suscripción o legalización del contrato por parte del contratista

Alto Alta Exigencia de póliza de seriedad de la propuesta

Alto 100% contratista contratista

Riesgo de operación: mayores costos de operación de los proyectos y mayores costos en los insumos para ejecución del contrato por parte del contratista.

Alto Alta

Solicitar a los oferentes que estructuren en forma diligente la oferta económica, ya que no se aceptaran reclamaciones o reconocimiento por este concepto.


Riesgo Financiero: se relaciona con la financiación del proyecto, el cual puede afectar la liquidez del contratista, llegando a entorpecer la ejecución del objeto del contrato

Alto Alta

Solicitar a los oferentes que estructuren en forma diligente la oferta económica, para que la ejecución del contrato, no se vea afectada por condiciones financieras de liquidez o endeudamiento, ya que no se aceptaran reclamaciones por este con


Riesgo Laboral: incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a los empleados del contratista.

Alto Alta

Se le exigirá al contratista planilla de pago de los aportes a seguridad social


Riesgo Soberano: comprende los eventos productos de cambios en la normatividad que tengan impacto negativo en el proyecto.

Alta Medio

Restablecimiento del equilibrio económico en la proporción afectada por las nuevas disposiciones.

Alto 100% Entidad Entidad



Riesgo de Fuerza Mayor No Asegurable: ocurrencia de hechos de fuerza mayor, caso fortuito, derivados de terrorismo o eventos que alteren el orden público.

Alta Medio

Otorgará el derecho a suspender las obligaciones estipuladas en el contrato y los costos serán asumidos por las partes en la proporción que afecte cada uno

Alto 50% contratista y 50% Entidad

Contratista y Entidad

Riesgo de Cumplimiento Alto Alta Exigencia de póliza

Cumplimiento Alto 100% contratista contratista

Riesgo de Estabilidad Alto Alta Exigencia de póliza de Calidad Alto 100%

contratista contratista

2.4 LUGAR Y FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS El Proponente o su delegado entregarán su propuesta en la fecha, hora y lugar establecido en el Anexo No. 2 “Cronología del Proceso” Sólo se aceptan las propuestas que se presenten hasta la FECHA Y HORA ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA DEL PRESENTE PLIEGO. Después de esta hora y fecha límite no se recibirán propuestas, aun cuando su representante legal o la persona encargada de entregar el ofrecimiento, se encuentre en el lugar de entrega. No se admiten ofertas enviadas por correo electrónico. Son válidas las propuestas remitidas por correo certificado, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos contemplados en la presente Convocatoria y lleguen al sitio indicado con antelación a la fecha y hora límite de presentación de ofertas. 2.5 DILIGENCIA DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA El cierre del Proceso se realizará en la hora y fecha indicada en la cronología del proceso. La hora oficial se regirá por el reloj dispuesto para tal fin a la vista del público en la en la Oficina de Contratación de la Entidad, el cual se rige por la hora legal de la República de Colombia, establecida por la división de meteorología de la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con la directiva 013 del 6 de octubre de 2005, expedida por la Procuraduría General de la Nación. Las propuestas que se presenten después de la hora oficial y del día fijado para el cierre no serán recibidas. El sobre original será abierto en acto público y se levantará un acta en la cual se incluirá los nombres de los Proponentes, el número de folios, valor y tiempo asegurado, la forma de presentación de las propuestas y el cumplimiento de la presentación del medio magnético cuando así corresponda. A partir de la fecha y hora oficial de cierre del plazo del presente proceso de selección los proponentes no podrán retirar, adicionar o corregir sus propuestas, sin perjuicio de la aplicación de las reglas de subsanabilidad.



2.6 PERÍODO DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. ACLARACIONES, PRECISIONES Y/O SOLICITUD DE DOCUMENTOS DURANTE ESTE PERÍODO Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P., verificará y evaluará las ofertas presentadas por los proponentes dentro del plazo comprendido en el cronograma del presente TERMINOS DE REFERENCIA. Dentro de este término por escrito los comités verificadores y evaluadores, solicitarán a los oferentes que sea necesario hacerlo que realicen las aclaraciones, precisiones y/o alleguen los documentos que se le requieran en los términos y límites establecidos por las normas vigentes, sin que por ello pueda el proponente adicionar, mejorar, corregir o modificar las condiciones o características de su propuesta, y Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P., no podrá hacer variación alguna en los términos de la misma, o transgredir principios fundamentales que rigen este proceso de contratación. Reglas de la subsanabilidad

De conformidad con el parágrafo primero del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 “ (…) la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación (…)”.

Los documentos que deban ser presentados por los proponentes en desarrollo del proceso de selección, serán válidos siempre que cumplan con las exigencias establecidas en el presente TERMINOS DE REFERENCIA, adicionalmente la falta de capacidad para presentar la oferta no será subsanable, tampoco se podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.8 Decreto 0734 de 2012.

. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P., en cualquier momento, hasta antes de la adjudicación. 2.7 TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Los Proponentes podrán consultar el informe de evaluación y presentar sus observaciones al mismo en el lugar y dentro del plazo y horario establecidos en el Anexo No. 2 “Cronología del Proceso”. Los Proponentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas durante el plazo para la presentación de observaciones al informe de evaluación.



Las observaciones al informe de evaluación se deberán presentar mediante correo electrónico o documento impreso (copia dura), en el lugar, plazo y horario indicados en el anexo No. 2 “Cronología del Proceso” y en todo caso conforme las fechas y horas límites establecidas por el cronograma del proceso. Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. publicará en www.caudalesdecolombia.com.co las observaciones recibidas así como sus respectivas respuestas. Las observaciones al informe de evaluación presentadas en tiempo y lugar serán resueltas por la entidad antes de la adjudicación. 2.8 ADJUDICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P., previa consolidación de la información resultante del proceso de verificación y evaluación, dispone del plazo y hora establecidos en el cronograma del presente TERMINOS DE REFERENCIA, para seleccionar la oferta más favorable a sus necesidades. En caso de adjudicar a una propuesta que presente precios que no obedecen a las condiciones del mercado, se presume que el contratista es conocedor de esta situación, por lo que deberá asumir todos los riesgos que se deriven de tal hecho ya que la Entidad no asume responsabilidad alguna por tal situación. 2.10 DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA CONVOCATORIA Dentro del mismo término de adjudicación, Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P., por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva del contratista, podrá declarar desierta la Convocatoria, mediante acto administrativo motivado.

CAPITULO TERCERO

3.1 REQUISITOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR Y DOCUMENTOS PARA ACREDITARLOS



Son requisitos para participar y verificar: La capacidad jurídica, financiera y técnica mínima. Los requisitos jurídicos y financieros y de experiencia no tienen puntaje, pero son verificables por los evaluadores, quienes constatarán el cumplimiento de los mismos teniendo en cuenta lo exigido por la Entidad en El TERMINOS DE REFERENCIA. Si los proponentes no cumplen con estos requisitos, el ofrecimiento será rechazado. 3.2 IDIOMA DE LA PROPUESTA La propuesta, correspondencia y todos los documentos que la integran deberán estar redactados en idioma español. Por lo tanto cualquier documento aportado en idioma extranjero, deberán venir acompañado de traducción simple, salvo que la ley exija traducción oficial. 3.3 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 3.3.1 DOCUMENTOS JURÍDICOS 3.3.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (FORMATO No. 1) Deberá presentarse de acuerdo con el modelo suministrado por la Entidad, firmada por la Persona Natural proponente o por el Representante Legal de a persona jurídica, Consorcio o Unión Temporal proponente, indicando su nombre, documento de identidad y los demás datos requeridos en el formato suministrado con estos TERMINOS DE REFERENCIA.; lo anterior, so pena de inhabilitar la propuesta. El proponente para el caso de personas naturales deberá ser ingeniero Civil, condición que se demostrará con la presentación de la copia de la matrícula profesional y la copia del certificado vigente expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA o el que corresponda según la profesión, en donde se certifique la vigencia y la ausencia de antecedentes de la matrícula profesional. Para el caso de las personas jurídicas y los consorcios y/o uniones temporales, el representante legal deberá ser ingeniero civil, condición que demostrará con la presentación de la copia de la matricula profesional y la copia del certificado vigente expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA o el que corresponda según la profesión acreditada en donde se certifique la vigencia y la ausencia de antecedentes de la matrícula profesional. Si el representante legal de la persona jurídica o del consorcio y/o unión temporal no es Ingeniero Civil, deberá además de suscribir la carta en los términos antes señalados, presentar el abono de la oferta, el cual deberá ser realizado por un profesional de la Ingeniería civil, quien además adjuntará con la oferta copia de la matrícula profesional y la copia de certificado vigente expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA o el que según corresponda de acuerdo a la profesión acreditada, en donde se certifique la vigencia y la ausencia de antecedentes de la matrícula profesional.



Los proponentes no podrán encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución Política, y demás disposiciones legales, en la Carta de Presentación de la propuesta, el Proponente declarará que no se encuentra incurso dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades y que renuncia a la presentación de la propuesta y al contrato en caso que sobrevenga alguna de ellas. Junto con la carta de presentación los proponentes suscribirán y presentarán el compromiso anticorrupción; para lo cual diligenciarán el formato previsto para el efecto de conformidad con el formato No. 2. 3.3.1.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y AUTORIZACIÓN El Proponente, persona jurídica, deberá anexar el Certificado de Existencia y Representación Legal vigente expedido por la autoridad competente. El objeto deberá incluir las actividades principales objeto del presente proceso de selección. La certificación sobre existencia y representación legal deberá haber sido expedida con fecha no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de este proceso de selección. Cuando se prorrogue la fecha de cierre, esta certificación tendrá validez con la primera fecha de cierre. En este certificado debe constar que el término de duración de la persona jurídica no será inferior a la del plazo de ejecución del contrato y dos años más. En el caso de los consorcios y de las Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes que sea persona jurídica deberá cumplir individualmente con esta regla. Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social competente, en el cual conste que está facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor del Presupuesto Oficial, expedido con fecha no mayor a quince (15) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección. Cuando se prorrogue la fecha de cierre, esta autorización tendrá validez con la primera fecha de cierre. En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de cada una de las personas jurídicas que los integren, deberá contar con dicha autorización, hasta el valor del Presupuesto Oficial, teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria. Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas privadas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán, además, acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, para la celebración del contrato y para representarla judicial y extrajudicialmente, de acuerdo con lo establecido en el numeral 22.4 del artículo 22 de la Ley 80 de 1993. NOTA: Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en el inciso 2 del numeral 22.4 del Art. 22 de la Ley 80/93, en concordancia con los Arts. 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y el Art. 480 del Código de Comercio.



Serán inhábiles las propuestas en aquellos eventos en que del certificado de existencia y representación o de cualquier otro documento logre establecerse que el oferente o uno cualquiera de los asociados en casos de consorcios o uniones temporales estén afectados con medidas cautelares sobre cualquier bien, activo o razón social, cuando no se allegue con la propuesta la autorización del órgano competente en caso de requerirse o cuando el certificado expedido por la Cámara de Comercio no esté vigente a la fecha de presentación de la propuesta. 3.3.1.3 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP). En el presente proceso de selección podrán participar las personas naturales o jurídicas, en forma individual o en Consorcio o en Unión Temporal, inscritas en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio. Para este efecto el proponente deberá presentar el respectivo certificado de inscripción, calificación y clasificación (RUP) expedido por la respectiva Cámara de comercio. La inscripción debe estar vigente y el certificado deberá haber sido expedido con fecha no mayor a treinta (30) días calendario anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Si se prorroga el cierre del proceso, valdrá con la fecha inicial de cierre. En caso de consorcios y uniones temporales esta clasificación deberá ser acreditada por todos los integrantes de la figura asociativa que corresponda so pena de rechazo. 3.3.1.4 DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES El Proponente deberá indicar en el documento de conformación si su propuesta se formula a título de Consorcio o Unión Temporal y deberá señalar como mínimo la siguiente información sobre el consorcio o unión temporal: Designación de las personas naturales o jurídicas que conforman el consorcio o unión

temporal, con sus respectivos documentos de identidad.

Para el caso de personas jurídicas, indicará el nombre e identificación del representante legal; así como la manifestación expresa de estar debidamente facultado para actuar en nombre de la persona jurídica que representa, lo cual será acreditado con el Certificado de Existencia y Representación Legal o con el acta del órgano social competente, cuando sea necesario.

Deberá señalar el nombre del consorcio o unión temporal.

Designar a la persona que representará el consorcio o unión temporal.

Indicar los términos y extensión de la participación de cada uno de sus integrantes.

Determinar el domicilio del consorcio o unión temporal.



Los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal deberán señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los integrantes y su responsabilidad.

Si se trata de un consorcio deberá indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad y si se trata de una Unión Temporal, sus miembros deberán señalar la extensión de actividades y porcentaje de su participación, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de la Entidad. La omisión de este señalamiento, hará que la Entidad tome la propuesta como presentada por un Consorcio para todos los efectos legales derivados de ello.

La duración señalada como duración del Consorcio o Unión Temporal no será inferior a la del plazo de ejecución del contrato y dos años más.

Los integrantes del Consorcio y los de la Unión Temporal responderán por las obligaciones derivadas de la propuesta, conforme a las disposiciones legales vigentes.

El hecho de no haber suscrito este documento de manera previa a la presentación de la oferta, y su no elaboración en los términos indicados anteriormente, cuando la Entidad lo requiera inhabilita la propuesta. 3.3.1.5 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA Por el hecho de presentar la propuesta y de vencerse el plazo establecido para adelantar el proceso de selección, se entenderá que la propuesta es irrevocable y que el proponente mantiene vigentes todas las condiciones originales de su propuesta durante todo el tiempo que dure el proceso de selección, incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a presentarse de acuerdo con el TERMINOS DE REFERENCIA. Para participar en este proceso de selección, la propuesta debe estar acompañada de la garantía de seriedad. Esta garantía debe ser expedida a favor de HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P., Nit. 830.109.584-0 de acuerdo con lo establecido a continuación: La garantía deberá ser por un valor equivalente al 10% del valor total del Presupuesto Oficial, válida como mínimo por noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección; en caso de prorrogarse el plazo del proceso, el proponente deberá mantener vigentes todos los plazos y condiciones originales de su propuesta y ampliar la validez de la garantía de seriedad por el término adicional que señale la Entidad. La garantía de seriedad de la propuesta podrá ser una garantía bancaria o una póliza de seguros. La garantía deberá ser expedida por un Banco o Aseguradora, legalmente autorizado para tal efecto. Si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. Cuando la



propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal, la Garantía de Seriedad debe ser tomada a nombre del Consorcio o Unión Temporal y de cada uno de sus integrantes. La omisión de presentar la garantía de la propuesta junto con su correspondiente recibo de pago inhabilita la propuesta. Cuando la Póliza de Seguros o la Garantía Bancaria no sean expedidas de acuerdo con los requerimientos del TERMINOS DE REFERENCIA, el proponente deberá remitir las modificaciones del caso, dentro del plazo que al efecto le señale la entidad, so pena de inhabilidad de la propuesta. La entidad hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta en los siguientes casos: Cuando el proponente solicite el retiro de su oferta después de la fecha de cierre del

presente proceso de selección, salvo en los casos de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.

Cuando el proponente favorecido con la adjudicación, no proceda, dentro del plazo estipulado en estos pliegos de condiciones, a firmar el contrato o a constituir las garantías contractuales.

Cuando una vez presentada, la propuesta sea adicionada, modificada o reemplazada.

Por el incumplimiento de cualquier compromiso de los adquiridos por el hecho de la presentación de la propuesta.

La entidad, previa solicitud escrita del oferente, devolverá la garantía de seriedad de las ofertas, una vez haya sido perfeccionado el contrato respectivo y se hayan aprobado por la Entidad las garantías contractuales. La entidad hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta como indemnización por perjuicios, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la misma. 3.3.1.6 CONTROL DE PAGO DE LOS RECURSOS PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL Los proponentes que sean personas jurídicas deberán acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el representante legal, durante un lapso no menor a los seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la oferta o a aquel desde el cual se hubiere constituido la sociedad, si dicho plazo es menor (Artículo 50 Ley 789/02). En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, la acreditación se anexará por las personas jurídicas que los integran.



3.3.1.7 OTROS DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA El Proponente deberá anexar de igual forma los siguientes documentos: R.U.T.

Copia de la cédula de ciudadanía del proponente o integrantes de la figura asociativa.

Certificado de antecedentes disciplinarios, del representante legal de la persona jurídica, Representante legal e integrantes del consorcio ó unión temporal, según sea el caso.

Antecedentes fiscales del representante legal de la persona jurídica, de los integrantes del consorcio ó unión temporal, según sea el caso.

3.3.2 DOCUMENTOS Y CAPACIDAD FINANCIERA Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P., evaluará la capacidad financiera y patrimonial del proponente que asegure a la entidad la ejecución sin riesgos económicos del objeto a contratar, para lo cual debe cumplir con los indicadores financieros solicitados en el Anexo No. 1 “Datos de la Convocatoria ” La información financiera será tomada directamente de los rubros y/o cuentas relacionadas en el Registro único de proponentes siempre y cuando la información allí consignada este vigente y en firme. En caso que el registro contenga información financiera de diferentes periodos contables, se tomará la información que corresponda a la última actualización del registro siempre y cuando esta se encuentre en firme. 3.3.3 DOCUMENTOS ECONÓMICOS 3.3.3.1 PROPUESTA ECONÓMICA (FORMULARIO No. 1) El Proponente diligenciará el Formulario No. 1 Propuesta Económica. El proponente deberá cotizar cada uno de los ítems establecidos en la lista de cantidades y precios de la propuesta. El precio de la propuesta deberá establecerse en pesos colombianos; no se aceptarán precios en otras monedas. El proponente cotizará cada uno de los ítems, utilizando como modelo el formulario que se suministra en el presente pliego. Estos valores deberán contener los elementos esenciales de cada una de las actividades o trabajos a realizar, de acuerdo con lo establecido en el TERMINOS DE REFERENCIA y en las especificaciones técnicas.



El proponente deberá tener en cuenta que todos los trabajos requeridos para la completa ejecución del contrato deben estar incluidos en alguno de los ítems de pago de la lista de cantidades y precios y no se aceptarán interpretaciones diferentes en este sentido si se omitió citar alguno específico, pero que deba efectuarse para cumplir con el alcance total del contrato. De la misma manera, el proponente deberá tener en cuenta que en el valor de su propuesta se encuentran comprendidos todos los costos, gastos, administración, imprevistos y utilidades del contratista con ocasión de la ejecución de los trabajos, por cuanto corresponde al estudio cuidadoso de El pliego de esta Convocatoria. En consecuencia, HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P. no reconocerá ninguna suma adicional por horas extras o trabajo nocturno del personal del contratista, necesario para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato Se aplicará el siguiente procedimiento de verificación económica para la habilitación económica de las propuestas: Que el proponente cotizará cada uno de los ítems, utilizando como modelo el formulario que se suministra en el presente pliego, sus anexos y sus adendas; que el proponente no efectuó cambio alguno respecto de la especificación o unidad de medida o cantidad de los ítem requeridos por Entidad; que el valor total no sea mayor al 100% del valor del presupuesto oficial ni inferior al 95% del mismo; que el valor de los precios unitarios no sean mayores al cien por ciento de cada valor unitario del presupuesto oficial, cuando se presente un precio unitario superior al precio unitario oficial la propuesta será rechazada; las propuestas que no cumplan con los anteriores requisitos serán consideradas no hábiles. 3.3.3.2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS El proponente deberá presentar los análisis de precios unitarios para cada ítem ofertado de conformidad con lo establecido en el Anexo No. 1 “Datos de la Convocatoria”. 3.3.4 DOCUMENTOS TÉCNICOS 3.3.4.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE El proponente deberá acreditar la experiencia mínima solicitada en el Anexo No. 1 “Datos de la Convocatoria”. Para tal efecto el proponente deberá aportar los documentos soporte idóneo y diligenciar el formulario No. 2 “Experiencia del Proponente”. A fin de que se consideren idóneos, los documentos soporte que acrediten la ejecución de contratos deben permitir verificar, como mínimo, los siguientes datos: a) Nombre del contratante. b) Razón social o nombre de quien ejecutó el contrato. c) Objeto y/o alcance del contrato. d) Valor del contrato. e) Fecha de inicio y fecha de terminación.



f) La demás información que en los Datos de la Convocatoria se indiquen de manera expresa que debe obrar en la documentación soporte. Para tales efectos será aceptable, entre otros, cualquiera de los siguientes documentos: certificaciones expedidas por la entidad contratante y copia del respectivo contrato.

copia total de los contratos junto con su acta de liquidación o de recibo final.

Las certificaciones podrán ser expedidas por entidades públicas. En caso de entidades públicas, la certificación deberá suscribirla el respectivo ordenador del gasto o el funcionario autorizado. Cuando en los Datos de la Convocatoria se requiera un número mínimo o máximo de contratos a certificar, solo se tendrán en cuenta los contratos relacionados en el formulario No. 2 “Experiencia del Proponente”. En caso de relacionarse en el formulario No. 2 más contratos de los solicitados, se tomarán estrictamente en el orden relacionados en el formulario hasta completar el número mínimo solicitado. Cuando se presenten certificaciones de experiencia que provengan de una actividad ejecutada en consorcio o unión temporal, si la participación fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%), se tendrá en cuenta la totalidad de las cantidades de obra ejecutadas. Si la participación fue menor al cincuenta por ciento (50%), se prorrateará en proporción al porcentaje de participación en el respectivo consorcio o unión temporal. Cuando en los Datos de la Convocatoria, se solicite además acreditar la ejecución de ítem específicos dentro de los contratos solicitados para acreditar la experiencia, se deberán adjuntar los documentos del contrato (Copia del contrato, actas de obra, acta de recibo final, acta de liquidación) en donde se pueda verificar la condición de ejecución requerida. Para el cálculo del valor del contrato en salarios mínimos mensuales, se presenta la tabla de evolución del salario mínimo mensual:

PERÍODO SMLMV

Enero 1 de 2005 a Dic. 31 de 2005 381.500,00

Enero 1 de 2006 a Dic. 31 de 2006 408.000,00

Enero 1 de 2007 a Dic. 31 de 2007 433.700,00

Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008 461.500,00

Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009 496.900,00

Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 515.000,00

Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 536.900,00

Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 566.700,00



Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 589.500,00

Para determinar el año aplicable al cálculo de los valores de los contratos acreditados y expresarlos en SMLMV, se tomará la fecha de recibo y/o liquidación del contrato. En el caso que se acrediten estas dos fechas y no sean las mismas, se tomará la fecha de liquidación. La experiencia obtenida en virtud de consorcios o uniones temporales, se tendrá en cuenta de acuerdo con el porcentaje de participación señalado en la certificación correspondiente. 3.3.4.2 VERIFICACIÓN CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN (Formulario No. 3) De acuerdo con lo solicitado en el Formulario No. 3 Relación de contratos adjudicados o en ejecución, el proponente debe incluir la relación de todo tipo de contratos de obra, que actualmente esté ejecutando o le hayan sido adjudicados por la Entidad y otras entidades e instituciones a la fecha de cierre de la presente Convocatoria. La capacidad residual para el contrato de obra de la presente Convocatoria, es el resultado de restar al indicador de capital de trabajo del proponente, los saldos de los contratos de obra (incluido IVA y adiciones) que a la fecha de presentación de la propuesta el proponente directamente, y a través de sociedades de propósito especial, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente participe, haya suscrito y se encuentren vigentes, y el valor de aquellos que le hayan sido adjudicados, sobre el término pendiente de ejecución de cada uno de estos contratos. El término pendiente de ejecución deberá ser expresado en meses calendario. El capital de trabajo será el registrado en el RUP, vigente y en firme. Para calcular los saldos de los contratos a que hace referencia el primer inciso, cuando el contratista sea una sociedad de propósito especial, consorcio o unión temporal en los cuales el proponente participe, se tendrá en cuenta el porcentaje de participación del proponente en la respectiva sociedad de propósito especial, consorcio o unión temporal. Si el proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se verificará la capacidad residual de cada uno de sus integrantes la cual será calculada como lo establece el presente numeral. La capacidad residual del integrante del proponente plural o individual se calculará de acuerdo con las siguientes expresiones:

퐶푅푗 = 퐶푇푗 − 푃 푥푆퐶푛

Donde,



CRj = Capacidad Residual del integrante j, expresada en SMMLV. CTj = Capital de Trabajo del integrante j, expresado en SMMLV. SCi = Saldo en SMMLV por ejecutar del contrato i del integrante j. ni = Tiempo restante del contrato i por ejecutar expresado en meses calendario contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso. pi = Porcentaje de participación en el contrato i, del integrante j. j = Integrante del proponente plural. q = Número total de contratos del integrante j. Lla capacidad residual del proponente será:

퐶푅 = 퐶푅 푥푃푃

Donde, CR = Capacidad residual del proponente CRj = Capacidad Residual del integrante j, expresada en SMMLV. PPj = Porcentaje de participación del integrante j en el presente proceso j = Integrante del proponente plural. m = Número total de integrantes del proponente Para que el proponente obtenga la calidad de HÁBIL por este criterio en la presente Convocatoria, debe tener un CR mayor o igual a 15% PO. En caso que la propuesta no cumpla con la capacidad residual de contratación mínima solicitada ésta será considerada como NO ADMISIBLE. Notas

Para efectos del cálculo del plazo se tomarán los días calendario, los meses de 30 días y los años de 360 días.

Para efectos de la evaluación, los plazos serán aproximados por exceso o por defecto a la décima de mes, así: cuando la centésima de mes sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la décima de mes y cuando la centésima de mes sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la décima de mes. Cuando el plazo por ejecutar del contrato sea inferior a un (1) mes, se tomará para el cálculo de la capacidad residual un (1) mes.

Para el efecto el proponente persona natural o el representante legal de la persona

jurídica, deberá relacionar en el formulario respectivo, los contratos de obra en ejecución, indicando el valor pendiente por ejecutar del contrato expresado en SMMLV, el plazo pendiente por ejecutar y los valores de los contratos adjudicados sin iniciar y su plazo de ejecución, con el fin de obtener la capacidad residual para la contratación de



obras (CR). Dicho formulario deberá estar firmado por él proponente persona natural o por el representante legal de la persona jurídica.

En caso de Consorcios, Uniones Temporales, cada uno de los integrantes, deberá

relacionar los contratos de obra en ejecución, indicando el valor pendiente por ejecutar en SMMLV, el plazo pendiente por ejecutar y los valores de los contratos adjudicados sin iniciar y su plazo de ejecución. Para la determinación de la Capacidad Residual de Contratación de obras (CR) del proponente plural, se calculará mediante la suma las Capacidades Residuales de Contratación de obras (CRj) de sus integrantes afectadas por el porcentaje de participación en la respectiva sociedad de propósito especial Consorcio o Unión Temporal, como se estableció anteriormente.

En caso que el oferente no relacione en el correspondiente formulario o manifieste que

NO tiene contratos en ejecución como constructor, la entidad entenderá para todos los efectos que no posee contratos.

Los contratos de obra ejecutados y terminados a la fecha de cierre del presente proceso

de selección, no se tendrán en cuenta para calcular la Capacidad Residual para la Contratación de Obras.

3.3.4.3 CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS Los ofrecimientos deberán realizarse teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas por Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. 3.3.4.4 ACREDITACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, REGISTROS, NORMAS DE CALIDAD, CATÁLOGOS Y MANUALES Cuando de conformidad con lo solicitado en el Anexo No. 1” Datos de la Convocatoria” se solicite la acreditación de características técnicas especiales y/o el cumplimiento de normas de calidad específicas; el proponente deberá adjuntar dentro de su propuesta los correspondientes documentos que acrediten tales circunstancias. De igual manera cuando se soliciten catálogos y/o manuales estos también deberán ser adjuntados a la propuesta. 3.3.4.5 ASPECTOS DE CAPACIDAD OPERATIVA DEL PROPONENTE Cuando según lo establecido en el Anexo No. 1 “Datos de la Convocatoria” el proponente deba poseer una capacidad operativa mínima (Capacidad administrativa, operativa, maquinaria, personal para la ejecución del contrato etc.) este deberá demostrar que cuenta con lo solicitado para lo cual adjuntará a su propuesta los documentos e información necesaria tendiente a demostrar el cumplimiento de los requerimientos del pliego según lo indique el anexo No. 1 “Datos de la Convocatoria” Si dentro de los requerimientos de capacidad operativa del proponente se solicita personal con un determinado perfil académico y/o de experiencia de este; la forma de acreditarlo será



observando los mismos requisitos que se han establecido para acreditar la experiencia general y/o específica del proponente junto con la presentación de las hojas de vida del personal solicitado con sus respectivos soportes académicos. Además se deberá diligenciar el formulario 2A Experiencia de los profesionales propuestos. 3.3.4.6 OTROS DOCUMENTOS Y REQUISITOS TÉCNICOS Cuando de conformidad con el Anexo No. 1 “Datos de la Convocatoria”, se soliciten documentos de orden técnico como programaciones de obra, planes de inversión, análisis de precios unitarios, etc., estos deberán ser presentados con la propuesta siguiendo los lineamientos que para el efecto se establezca en el Anexo No. 1 “Datos de la Convocatoria”. 3.3.4.7 VISITA DE OBRA La Entidad programará una visita a los sitios en donde deberán realizarse las obras objeto de la presente Convocatoria. Esta visita será utilizada por la entidad para brindar la información técnica adicional que los proponentes soliciten sobre lo sitios y condiciones de ejecución. Esta visita es de carácter optativo, y podrán asistir los proponentes interesados en participar en el presente proceso licitatorio. Quien realice la visita deberá ser Ingeniero civil condición que se acreditará con la presentación de la respectiva matrícula profesional junto con la copia de la matrícula profesional y la copia de certificado vigente expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería-COPNIA. En caso de personas jurídicas, la visita podrá realizarla el representante legal o el director de obra que propondrá dentro de su equipo de trabajo en la propuesta, debidamente autorizado mediante documento escrito, quien deberá ser ingeniero civil, debiendo presentar el certificado de existencia y representación legal, con una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de la visita de la presente Convocatoria, matrícula profesional, certificado de vigencia de la matrícula profesional vigente sin antecedentes ético-profesionales con una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, tomando como referencia la fecha de cierre de la presente Convocatoria, y cédula de ciudadanía de quien realiza la visita y fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la persona jurídica. Documentos requeridos en original y copia.

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, la visita podrá realizarla la persona que asumirá la representación legal, quien deberá ser integrante del consorcio o unión temporal, o el director de obra que se propondrá dentro de su equipo de trabajo en la propuesta debidamente autorizado por éste, mediante documento escrito, quien deberá ser ingeniero civil, y deberá presentar su matrícula profesional, certificado de vigencia de la matricula profesional sin antecedentes ético-profesionales con una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, tomando como referencia la fecha de cierre de la presente Convocatoria, y cédula de ciudadanía. Documentos requeridos en original y copia. En la visita de obra se deberá dejar constancia del nombre del consorcio o unión temporal y del representante legal del mismo, así como el o los nombres de los integrantes y la participación de los mismos,



precisando que la eventual propuesta debe ser presentada por los mismos integrantes y en las mismas condiciones de la asociación que participó en la visita de obra.

La visita se realizará en la hora y lugar establecido en el cronograma de la Convocatoria y los interesados en participar deberán presentarse en la hora señalada y deberá proceder a realizar la correspondiente inscripción de conformidad con los registros dispuestos por la Entidad para el efecto, los cuales se diligencian el día de la visita.

CAPITULO CUARTO



4. EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE PROPUESTAS

4.1 PARÁMETROS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 4.1.1 ADMISIBILIDAD DE LA PROPUESTA Una propuesta será admisible o elegible, y se incluirá en el orden de elegibilidad, cuando haya sido presentada oportunamente y se encuentre ajustada el TERMINOS DE REFERENCIA. Se considera ajustada el TERMINOS DE REFERENCIA, y por consiguiente será admisible o elegible, la propuesta que cumpla todos y cada uno de los REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIBILIDAD y los REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ADMISIBILIDAD, y no se halle comprendida en una o más de las causales de inadmisibilidad que aparezcan en El TERMINOS DE REFERENCIA. 4.1.2 INADMISIBILIDAD DE LA PROPUESTA Serán inadmisibles o inelegibles, y no se incluirán en el orden de elegibilidad, las propuestas que se encuentren incursas en una o varias de las siguientes situaciones, o en las restantes causales de inadmisibilidad o rechazo que aparezcan en El TERMINOS DE REFERENCIA; entre otras: a) Cuando, sin perjuicio de la posibilidad de saneamiento prevista en El TERMINOS DE REFERENCIA, la propuesta no cumpla con uno o varios de los REQUISITOS GENERALES Y/O ESPECÍFICOS DE ADMISIBILIDAD, de orden jurídico, financiero, técnico y económico. b) Cuando la propuesta: i) se presente en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición ó modalidad; ii) sea extemporánea, iii) se presente en un lugar diferente al indicado en El TERMINOS DE REFERENCIA, o iv) sea parcial. c) Cuando el Proponente o alguno de sus integrantes se encuentre en una o varias de las siguientes situaciones: Estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la ley; tenga un conflicto de interés de origen legal o contractual; o no se encuentre en situación de cumplimiento por concepto de pago de giros y aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales. d) Cuando el Proponente, o alguno de sus integrantes sea una persona jurídica incursa en una causal de disolución no enervada antes del Cierre de la selección o que se encuentre en liquidación a dicha fecha. e) Cuando el Proponente, de manera expresa, indique que no cumple con un requisito mínimo o que no aporta un documento cuya ausencia es calificada como insubsanable por la ley o que su propuesta se encuentra condicionada.



f) Cuando la propuesta no se ajuste a los aspectos esenciales de la contratación o no cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas. g) Cuando la propuesta esté incompleta o cuando contenga defectos que no sean subsanables, de acuerdo con lo previsto al respecto en El TERMINOS DE REFERENCIA. h) Cuando la información consignada en los documentos que integran la propuesta no sea veraz, esto es, no corresponda a la realidad. i) Cuando no se cotice algún ítem solicitado o sean cambiadas la descripción, unidad de mediad o cantidad de alguno de los ítem cotizados. j) Las demás establecidas en los presentes TERMINOS DE REFERENCIA. 4.2 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P.. Estará encargado de verificar el cumplimiento de requisitos mínimos, evaluar y calificar las propuestas recibidas, establecer el orden de elegibilidad y resolver las observaciones que formulen los Proponentes, todo dentro de los términos establecidos en la Ley y en la cronología del proceso. 4.3 SISTEMA DE PONDERACIÓN DE PROPUESTAS Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. realizará la verificación y evaluación de los requisitos habilitantes establecidos en el TERMINOS DE REFERENCIA y bajo la aplicación de las reglas de subsanabilidad contenidas en el pliego determinará las propuestas hábiles a las cuales se les asignarán los puntajes establecidos en los aspectos técnicos y económicos que se señalan en el anexo No. 1 “Datos de la Convocatoria”. 4.4 DESEMPATE En caso de que una vez aplicadas las fórmulas de calificación determinadas en el Anexo No. 1 “Datos de la Convocatoria” dos o más propuestas obtengan el mismo puntaje se aplicará la siguiente regla de desempate: a. Se preferirá la oferta del proponente que haya realizado la visita de obra.

b. Se preferirá la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de orden técnico. c. En caso de igualdad de condiciones, se preferirá la oferta de servicios Nacionales frente a

la oferta de servicios extranjeros.



d. Si se presenta empate o éste persiste y entre los empatados se encuentren Mipymes, se preferirá a la Mipyme nacional, sea proponente singular, o consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, conformada únicamente por Mipymes nacionales.

e. Si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se encuentran consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura en los que tenga participación al menos una Mipyme, éste se preferirá.

f. Si persiste el empate, se preferirá al proponente singular que acredite tener vinculado laboralmente por lo menos un mínimo de 10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad y el cumplimiento de los presupuestos contenidos en la ley 361 de 1997, debidamente certificados por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un año de anterioridad y que certifique adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al de la contratación.

g. En caso que no proceda la hipótesis anterior, y entre los proponentes se encuentren proponentes singulares o plurales conformados por consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados con al menos un integrante que acredite las circunstancias establecidas en la Ley 361 de 1997 referidas en el numeral anterior, será preferido frente a los demás.

h. Si persiste el empate se realizará un sorteo con un sistema definido conjuntamente por la entidad y los proponentes empatados.



CAPITULO QUINTO

5. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

5.1 OBJETO DEL CONTRATO El contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar hasta su total terminación y aceptación final y con sus propios medios, el contrato que tiene como objeto el definido en el Anexo No. 1 “Datos de la Convocatoria” de acuerdo al valor detallado en su propuesta y bajo las condiciones determinadas en el respectivo contrato y estos TERMINOS DE REFERENCIA. 5.2 FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Comunicada la adjudicación, el proponente favorecido o su representante legal (según el caso) deberán presentarse a suscribir el contrato de obra y acompañando aquellos de documentos para iniciar la ejecución del contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado, quedará a favor de la Empresa, en calidad de sanción, el valor de la garantía constituido para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes y del reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor del depósito o garantía. En este evento, la entidad, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar en los términos establecidos en la ley. El contrato se perfecciona con la suscripción por las partes y a la luz del convenio interadministrativo EPC-CI-017-2012. Para su ejecución se requiere de la aprobación, por parte de la Entidad, de la garantía única de cumplimiento, de la realización de los pagos por concepto de impuesto si hubiere lugar a esto. La constitución de la garantía deberá efectuarla el contratista máximo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato. 5.3 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO El proponente favorecido una vez suscrito el contrato objeto de esta contratación, deberá constituir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, a favor de la Entidad, la Garantía Única que podrá consistir en una garantía bancaria o una póliza de seguros que ampare como mínimo los valores y eventos indicados en el anexo No. 1 “Datos de la Convocatoria” 5.4 PUBLICACIÓN DEL CONTRATO



Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. publicará el contrato, así como sus modificaciones, adiciones, liquidación u otros, en la página web www.caudalesdecolombia.com.co 5.5 FORMA DE PAGO HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P. pagará el valor que genere el contrato de la forma establecida en el Anexo No. 1 “Datos de la Convocatoria. 5.6 INCUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO Si el contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de ocho (8) días hábiles, el supervisor comunicará dicha situación, por escrito, para que este tome las medidas que considere necesarios. En razón a lo anterior, las consecuencias que se deriven para la obra o terceros serán asumidas integralmente por el contratista. 5.7 INDEMNIDAD DE LA ENTIDAD El contratista mantendrá indemne a la entidad por razón de reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan como resultado del uso por parte del contratista, de patentes, diseños o derechos de autor que sean propiedad de terceros. El contratista mantendrá indemne a la entidad contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el contratista, sus subcontratistas o sus proveedores durante la ejecución del contrato.



ANEXO No. 1

DATOS DE LA CONVOCATORIA

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

CONSTRUCCIÓN COLECTOR AGUAS LLUVIAS ZONA INDUSTRIAL MONTANA EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA 2. PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO / DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El presupuesto oficial estimado es de CUATRO MIL SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS M/CTE (4`007.774.123.oo).

El sistema para determinar el valor del contrato es por valores unitarios sin fórmula de ajuste.

HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P., no asume responsabilidad alguna por el mal uso que el Proponente haga del presupuesto oficial estimado, para la realización de sus cálculos económicos.

La presente Convocatoria se encuentra amparada a la luz del convenio interadministrativo EPC-CI-017-2012 3. PLAZO DE EJECUCIÓN El plazo de ejecución previsto para el objeto que se pretende contratar en la presente Convocatoria es de nueve (09) meses, a partir del acta de iniciación. El plazo se empezará a contar a partir del cumplimiento de la suscripción de la respectiva acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. En todo caso el plazo ofertado no podrá ser distinto al plazo de ejecución previsto por la Entidad. 4. FORMA DE PAGO El valor del contrato se desembolsará así:

1. Un primer desembolso equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato contra un avance de obra mínimo del treinta por ciento (30%) del total. 2. Un segundo desembolso equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato contra un avance de obra mínimo del sesenta por ciento (60%) del total. 3. Un tercer desembolso equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato contra un avance de obra mínimo del noventa por ciento (90%) del total. 4. El diez por ciento (10%) restante del valor una vez suscrita el acta de liquidación del contrato.



Los desembolsos se realizarán de acuerdo con las actas parciales equivalentes al porcentaje de avance real y físico de obra y previa aprobación por parte de la interventoría contratada para el seguimiento del contrato celebrado entre la Entidad y el contratista ejecutor. 5. CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN El proponente, debe acreditar una Capacidad Residual de Contratación (CR) como constructor igual o superior al 20% del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV. Para el caso de consorcios y/o uniones temporales el CR se obtendrá de la suma de capacidades residuales de cada uno de los miembros de estas figuras asociativas ponderadas de acuerdo a su porcentaje de participación. 6. INDICADORES FINANCIEROS A VERIFICAR Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. evaluará la capacidad financiera y patrimonial del proponente que asegure a la entidad la ejecución sin riesgos económicos del objeto a contratar, para lo cual debe cumplir con los siguientes rangos financieros. A) Tener un Capital de Trabajo mayor o igual al 100% del presupuesto oficial total asignado para el presente proceso de selección. Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente ≥ 100% Presupuesto oficial. En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, el capital de trabajo se calculará sumando los capitales de trabajo de cada integrante, ponderado de acuerdo a su porcentaje de participación B) Tener un Índice de liquidez mayor o igual a 10,0 el cual se obtiene de la siguiente manera:

Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente ≥ 10,0 En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, el índice de liquidez se calculará sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participación así: (AC1*%P1) + (AC2*%P2) + ( AC…N*%P…N) / (PC1*%P1) + (PC2*%P2) + ( PC…N*%P…N) Donde AC1= Actico corriente integrante 1, 2 …..N %P1= Porcentaje de Participación Integrante 1, 2 ….N PC1= Pasivo corriente Integrante 1, 2 ….N C) Tener un Índice de Endeudamiento menor o igual al 20%, el cual se obtiene de la siguiente manera:



Índice de Endeudamiento = (Pasivo Total /Activo Total) x 100 ≤ 20%

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, el Nivel de Endeudamiento se calculará sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participación así: (PT1*%P1) + (PT2*%P2) + ( PT…N*%P…N) / (AT1*%P1) + (AT2*%P2) + ( AT…N*%P…N) Donde PT1= Pasivo Total integrante 1, 2 …..N %P1= Porcentaje de Participación Integrante 1, 2 ….N AT1= Activo Total Integrante 1, 2 ….N Además se verificarán los siguientes indicadores:

1. Capital Real ≥ 100% del PO 2. Indicador Ebitda ≥ 10% del PO 3. Indicador de Crecimiento Ebitda ≥ 1 4. Indicador de Riesgo ≤ 0.7

En caso de uniones temporales o consorcios los índices se calcularán con base en la suma de las partidas ponderadas de cada una de los integrantes, de acuerdo a su porcentaje de participación. En caso de que el proponente haya renovado el RUP antes del 1 de septiembre de 2012, el oferente debe presentar un certificado del revisor fiscal o del contador, según el caso (Véase formato No. 3 Soporte documental para acreditar la capacidad financiera), en el cual conste cada uno de los valores de los indicadores tomados de la contabilidad, con fecha de corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al cierre del presente proceso. La información financiera deberá ser presentada en moneda legal colombiana, por ser ésta la unidad contable por expresa disposición legal. Las anteriores previsiones aplica solo para los proponentes cuyo registro se encuentre vigente de acuerdo al decreto 1464 de 2010. 7. CUPO DE CRÉDITO El proponente debe presentar con la propuesta, certificación expedida por un establecimiento Bancario vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia, diferente a cooperativas, con fecha de expedición no mayor a 30 días anteriores a la fecha prevista para el cierre del término para presentar propuestas, en donde acredite un cupo de crédito aprobado y con destinación para el proyecto no menor al treinta por ciento (30%) del valor del presupuesto oficial estimado para la presente contratación. Este requisito podrá ser acreditado por el proponente, uno o más de los miembros de consorcio o unión temporal, para que sumados aseguren el aporte de la totalidad de los recursos arriba mencionados. El cupo de crédito del proponente, solo podrá ser aportado por miembros cuyo porcentaje de participación, sea igual o superior al 50%



HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P. se reserva el derecho de verificar la veracidad del cupo de crédito aportado por los proponentes, el cual debe ser presentado de acuerdo al formulario No. 6. Si el proponente no acredita debidamente el cupo de crédito solicitado, la propuesta será declarada inhábil financieramente. 8. EXPERIENCIA

8.1 EXPERIENCIA PROBABLE Como experiencia probable, el proponente deberá acreditar mínimo 350 puntos como constructor. En caso de que el proponente haya renovado el RUP después del 1 de septiembre de 2012, deberá acreditar una experiencia probable como constructor ≥ 15 años. Cuando se trate de consorcios y/o uniones temporales estos puntajes deberán cumplirlo cada uno de los integrantes de la figura asociativa. 8.2 EXPERIENCIA ACREDITADA GENERAL El oferente deberá tener experiencia en ejecución de contratos de alcantarillado, para lo cual se requiere haber ejecutado entre 8 y 10 contratos dentro de los últimos 10 años, para garantizar la idoneidad del contratista. Al menos dos de dichos contratos deben tener por objeto la construcción de un colector de aguas lluvias. 8.3 EXPERIENCIA ACREDITADA ESPECÍFICA

El oferente debe demostrar una experiencia acreditada en cinco contratos iniciados y terminados en lo últimos cinco (5) años anteriores al cierre de esta Convocatoria, cuya sumatoria de cantidades cumpla con los siguientes requisitos mínimos:

Localización y replanteo en una cantidad de 2500 m de tubería de Alcantarillado Instalación de 2500 m de tubería de alcantarillado entre 8” y 45” Construcción de 24 m de cilindro D=1.20 m Relleno para redes en material seleccionado proveniente de excavación en una cantidad

de 800 m3 No serán tenidos en cuenta para efectos de la evaluación aquellos contratos que estén en ejecución a la fecha de presentación de las ofertas. La experiencia específica exigida, cuando la oferta se presente en consorcio, unión temporal o asociación, se obtendrá de la sumatoria de experiencia de todos los integrantes para cada requisito. En todo caso, para efectos de evaluación solamente se tendrán en cuenta cinco (5) proyectos.



Cuando un proponente se presente en consorcio o unión temporal a la presente Convocatoria, quien aporta la experiencia, deberá tener una participación igual o superior al 50%.

9. ORGANIZACIÓN OPERACIONAL / CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN DEL PROPONENTE

El proponente deberá acreditar la Organización Operacional / Capacidad de Organización mínima exigida en los presentes pliegos de condiciones, para que su propuesta sea habilitada. La capacidad de organización se evaluará con base en la información suministrada en el Certificado de Inscripción en el RUP. La Organización Operacional / Capacidad de Organización solicitada como constructor es de 6.800 SMMLV. En caso de uniones Temporales o Consorcios se realizará la suma de cada uno de los integrantes del mismo.

10. ORGANIZACIÓN TÉCNICA / CAPACIDAD DE TÉCNICA DEL PROPONENTE El proponente deberá acreditar la organización técnica / capacidad técnica mínima exigida en los presentes pliegos de condiciones, para que su propuesta sea habilitada. La capacidad de organización se evaluará con base en la información suministrada en el Certificado de Inscripción en el RUP. La organización técnica / capacidad técnica solicitada como constructor es de 15 personas. En caso de uniones Temporales o Consorcios cada uno de los integrantes debe cumplir con este requisito.

11. VISITA La Entidad programará una visita a los sitios en donde deberán realizarse las obras objeto de la presente Convocatoria. Esta visita será utilizada por la administración para brindar la información técnica adicional que los proponentes soliciten sobre lo sitios y condiciones de ejecución, esta visita es de carácter optativo, y podrán asistir los proponentes interesados en participar en el presente proceso licitatorio.

12. PROGRAMA DE TRABAJO

Dicho programa establecerá cada una de las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. El programa de trabajo deberá elaborarse teniendo en cuenta los siguientes aspectos:



a) Deberá elaborarse utilizando software para programación de proyectos, tal como Microsoft Project, Primavera Project Planner o cualquier otro programa similar.

b) Deberá definirse un programa de construcción acorde con los planos y diseños, las especificaciones de construcción, el proceso constructivo técnicamente viable, los recursos a utilizar (equipos y personal), los rendimientos de los recursos presentados en los análisis unitarios (de conformidad con el Formulario No. 4 Cuadro de rendimientos y cálculo de duración de actividades), las cantidades de obra y el plazo establecido.

c) El programa debe ser estructurado por capítulos y en cada capítulo, por actividades o ítems, sin embargo, todos los capítulos deben integrarse en un único programa general. Se deberán plantear claramente las fechas de entrega de cada uno de los capítulos.

d) Debe presentarse el diagrama Gantt y el Flujo de inversión mensual.

e) El plazo del programa de obra presentado, debe ser igual al plazo de ejecución de las obras.

El Diagrama Gantt deberá contener la siguiente información:

Identificación y nombre de la actividad, duración en días enteros, holgura total, fechas tempranas y tardías (de iniciación y terminación), las actividades predecesoras y las actividades sucesoras. Debe señalarse claramente las actividades críticas. Las fechas deberán estar consignadas en fechas calendarizadas, teniendo como inicio la fecha estimada del acta de inicio del contrato.

Se deben precisar las convenciones usadas. Se debe utilizar un tamaño de impresión que permita fácilmente la lectura.

13. PROGRAMA DE INVERSIÓN El proponente elaborará un flujo de inversión mensual, incluyendo cada una de las actividades del programa de construcción. En este informe se debe presentar la inversión mensual, parcial y acumulada, el porcentaje parcial mensual y el acumulado y el valor mensual en costo directo. 14. LISTA DE PRECIOS BÁSICOS DE MATERIALES Se deberá incluir una lista de todos los materiales que suministre el contratista, indicando para cada elemento la descripción, unidad de medida y valor unitario. Los valores y unidades de medida utilizados en este listado deberán coincidir con los que se empleen en el componente de materiales de los APU.



15. LISTA DE PRECIOS BASICOS DE PERSONAL (MANO DE OBRA)

Deberá presentar la lista de jornales del personal que utilice en sus análisis de precios unitarios y en el análisis de costos indirectos. Deberá especificar el cargo, el jornal básico y el jornal incluyendo el factor de prestaciones sociales, de acuerdo con las obligaciones de Ley. 16. LISTA DE PRECIOS BASICOS DE EQUIPOS Y TRANSPORTE

Se deberá incluir una lista de todos los equipos y transporte que suministre el contratista, indicando para cada uno la descripción, unidad de medida y valor unitario. Los valores y unidades de medida utilizados en este listado deberán coincidir con los que se empleen en el componente de equipos de los APU. 17. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

El proponente deberá presentar los análisis de precios unitarios de todos los ítems que conforman el Formato de cantidades de obra con la propuesta, en medio impreso. Para la elaboración de los análisis de precios unitarios se deben tener en cuenta las siguientes definiciones:

DETALLE: Hace referencia a la inclusión en el APU de los elementos constitutivos del mismo. Deberá en todos los casos incluir los siguientes componentes principales: Materiales, Equipo y Herramientas, Mano de Obra y Transporte especificando para cada uno de ellos la unidad, valor unitario, rendimientos, la cantidad y el valor total.

CLARIDAD: Se refiere a que el APU se pueda entender fácilmente; que incluya los elementos que verdaderamente requiera el análisis y sus operaciones aritméticas sean correctas.

CONSISTENCIA: En los APU donde se incluyan materiales básicos como por ejemplo arena, grava, hierro, etc., estos deberán tener el mismo costo presentado en la lista de materiales, combustibles y en el caso de los equipos y herramientas, con el listado básico de equipos. En general, los costos indicados en las listas básicas de precios de materiales, equipos, jornales, composición de cuadrillas y costos indirectos, deberán ser consistentes con los utilizados en los APU.

Se considerará inconsistente el ítem o APU cuyos valores de materiales, equipos, herramienta, mano de obra y transporte no estén debidamente soportados en los Listados Básicos y el APU no cumpla con alguna de las definiciones anteriormente mencionadas.



18. PLANES DE CALIDAD DE LA OBRA

El proponente deberá presentar un plan de calidad de la obra el cual tendrá como mínimo los siguientes elementos: 1. Alcance. 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos de la Calidad. 4. Responsabilidades de la Dirección. 5. Control de documentos y datos. 6. Control de registros. 7. Recursos.

a. Provisión de recursos b. Materiales c. Recursos humanos d. Infraestructura y ambiente de trabajo

8. Requisitos 9. Comunicación con el Cliente 10. Diseño y desarrollo

a. Proceso de diseño y desarrollo b. Control de cambios del diseño y desarrollo

11. Compras 12. Producción y prestación del servicio 13. Identificación y trazabilidad 14. Propiedad del cliente 15. Preservación del producto 16. Control de producto no conforme 17. Seguimiento y medición 18. Auditoría. 19. CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AIU (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y

UTILIDADES)

Diligenciado de conformidad a lo solicitado en el Formulario No. 7. Deberá contener todos los costos de administración, en los que incurre la organización del proponente para ofertar y desarrollar el objeto del contrato, los imprevistos del contrato y la utilidad que pretende recibir por la ejecución del proyecto. Dentro de la composición de los costos de administración será obligación del proponente incluir y discriminar dentro de su análisis los siguientes aspectos: a. Costos de manejo socio ambiental del proyecto. b. Costos de movilización, montaje de campamentos, oficinas, almacén, servicios sanitarios, y

demás instalaciones provisionales, vallas, señalización de seguridad, celaduría, y demás asuntos afines.



c. Costo de servicios públicos durante el transcurso de la obra. d. Costo de transportes no incluidos en los costos directos. e. Pólizas, timbres, publicación, impuestos, y demás gastos afines que apliquen a la

legalización del contrato. f. Ensayos de laboratorio para materiales, pruebas de resistencia de concretos y otras,

requeridas para verificar el cumplimiento de las normas técnicas y códigos vigentes. g. Personal requerido para ejercer labores de control de nivelaciones, replanteos, etc. h. Personal para la administración y dirección de la obra. i. Costo de prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal, de acuerdo con la Ley. j. Elaboración de planos finales de obra, manuales, etc. k. Impuestos, tasas y contribuciones para contratos de obra. l. Los demás que considere necesarios el proponente. Cualquier inconsistencia en el análisis del factor de Administración, Imprevistos y utilidad, determinará el rechazo de la propuesta. 20. PERSONAL MÍNIMO SOLICITADO

El proponente debe ofrecer y garantizar como mínimo el personal que se indica en el presente numeral cuya dedicación deberá ser la mínima establecida para cada uno mientras se desarrollen actividades de su competencia. En todo caso, el contratista deberá contar con todo el personal que se requiera para el desarrollo de la obra dentro del cronograma establecido, y deberá aumentar los turnos o la cantidad de personal con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto en el plazo propuesto, todo sin que ello genere costo alguno para la Entidad. DIRECTOR DE OBRA El Proponente se obliga a mantener al frente de los trabajos, con dedicación del 50%, durante el tiempo de ejecución del contrato, un (1) Director de Obra.

El Director propuesto será su representante en la obra, por lo tanto, deberá tener amplias facultades para, resolver los problemas que se presenten en la obra y ocupar en las obras el personal obrero experimentado y personal auxiliar suficientemente capacitado para cada tipo de trabajo y en las labores especiales que se le encomienden.

Dicho profesional deberá cumplir los siguientes requisitos:

Ingeniero Civil, debidamente matriculado.

Que certifique una experiencia general mínima de diez (10) años en el ejercicio de la profesión. Este tiempo será contado a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional. En caso que el profesional haya ejercido en el exterior con anterioridad a la obtención de la matrícula en Colombia, esta experiencia se tomará a partir de la fecha del documento equivalente en el país de origen o donde hubiere ejercido.



Que acredite haber sido director de obra de dos contratos cuyos valores hayan sido mayores o iguales al 100% del presupuesto oficial, que tengan por objeto la optimización y/o construcción y/o ampliación de obras de acueducto, y cuya terminación se encuentre dentro de los últimos cinco (5) años anteriores al cierre del presente proceso.

RESIDENTE DE OBRA

El proponente se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el tiempo de ejecución del contrato, un (01) Residente de Obra con dedicación del 100% de tiempo.

Los residentes propuestos deberán tener amplias facultades para, resolver los problemas que se presenten en la obra y ocupar en las obras el personal obrero experimentado y personal auxiliar suficientemente capacitado para cada tipo de trabajo y en las labores especiales que se le encomienden.

Dichos profesionales deberán cumplir los siguientes requisitos:

Que acredite ser ingeniero Civil, debidamente matriculado.

Que certifique una experiencia general mínima de diez (10) años en el ejercicio de la profesión. Este tiempo será contado a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional.

En caso de que el profesional haya ejercido en el exterior con anterioridad a la obtención de la matrícula en Colombia, esta experiencia se tomará a partir de la fecha del documento equivalente en el país de origen o donde hubiere ejercido.

Que acredite haber sido residente de obra de dos contratos cuyos valores hayan sido mayores o iguales al 100% del presupuesto oficial, que tengan por objeto la optimización y/o construcción y/o ampliación de obras de acueducto, y cuya terminación se encuentre dentro de los últimos cinco (5) años anteriores al cierre del presente proceso.

TOPÓGRAFO

El proponente se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el tiempo de ejecución del contrato, un (1) topógrafo con dedicación de tiempo completo (100%).

Este personal deberá cumplir los siguientes requisitos:

Que acredite ser topógrafo o tecnólogo en topografía, debidamente matriculado.

Que certifique una experiencia general mínima de cinco (5) años en el ejercicio de la especialidad. Este tiempo será contado a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional.



Que acredite haber sido topógrafo de dos (02) contratos cuyos valores hayan sido mayores o iguales al 100% del presupuesto oficial, que tengan por objeto la optimización y/o construcción y/o ampliación de obras de acueducto, y cuya terminación se encuentre dentro de los últimos cinco (5) años anteriores al cierre del presente proceso.

Adicional al personal anterior el proponente deberá contar con un equipo de asesores con dedicación del 10% en tiempo, para lo cual deberá presentar las hojas de vida y soportes de cada uno de los asesores ofrecidos, lo cuales deben cumplir con el siguiente perfil:

21. EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO El proponente debe ofrecer y garantizar como mínimo el equipo que se indica en el presente numeral cuya dedicación deberá ser la mínima establecida para cada uno mientras se desarrollen actividades de su competencia. En todo caso, el contratista deberá contar con todo el equipo que se requiera para el desarrollo de la obra dentro del cronograma establecido, y deberá aumentar los turnos o la cantidad de equipo con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto en el plazo propuesto, todo sin que ello genere costo alguno para la Entidad: El equipo requerido es el siguiente:

EQUIPO CANTIDAD ESPECIFICACIÓN DISPONIBILIDAD

Retroexcavadora sobre oruga modelo mayor al año 2005 1

Profundidad de excavación ≥ 6 m y capacidad de cucharón ≥ 0.40 yardas cúbicas

100%

Retroexcavadora sobre llanta modelo mayor al año 2005 1

Profundidad de excavación ≥ 4 m y capacidad de cucharón cargador ≥ 1 yarda cúbica

100%

Retroexcavadora sobre llanta modelo mayor al año 2005 1

Profundidad de excavación ≥ 6,80 m y capacidad de cucharón cargador ≥ 1,3 yardas cúbicas

100%

Vibrocompactador modelo mayor al año 2005 1

Peso operación 1.500 Kg. Tambor de ancho 30” Tándem

100%

Apisonador 2 100%

Cortadora de piso 1 14” con tanque de 5 Gln. 13 HP. 100%

Mezcladora de concreto 2 Capacidad 1 Bulto 100% Motobomba 1 Capacidad 2” de caudal 100% Volquetas 2 Capacidad 6 M3 o 12

Toneladas 100%



El equipo mínimo puede ser propio, alquilado o bajo leasing. Para el caso de equipo propio, la propiedad y demás características de los equipos, solicitadas en este pliego, se deberá acreditar con uno o varios de los siguientes documentos: a) Factura comercial. b) Contrato de compraventa y comprobante de pago del impuesto de timbre c) Tarjeta de propiedad d) Manifiesto de aduana e) Registro de Proponentes de la Cámara de Comercio f) Constancia de solicitud de Registro ante la Cámara de Comercio La especificaciones de las retroexcavadoras y del vibrocompactador solicitados deben ser acreditadas con la ficha técnica, la cual debe adjuntarse a la propuesta. Para el caso de equipo alquilado, el proponente deberá anexar alguno de los siguientes documentos: a) Copia del contrato de alquiler respectivo b) Carta de compromiso del propietario de la maquinaria c) Adicionalmente se deben anexar los documentos del propietario de la máquina, como en

el caso de equipo propio. Cuando se trate de Leasing, éste se acreditará con: a) Fotocopia del contrato de Leasing b) Adicionalmente se deben anexar los documentos del propietario de la máquina, como en

el caso de equipo propio. Los oferentes deberán presentar todos los equipos relacionados en el cuadro de equipo necesario ofrecido, si un oferente no presenta, uno o más de los equipos solicitados e identificados como esenciales, su propuesta no será tenida en cuenta en el proceso de evaluación y adjudicación. Todo el equipo solicitado debe cumplir con la normatividad estipulada por HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P. para el transporte y disposición de materiales. 22. ASIGNACIÓN DE PUNTAJES

HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P., otorgará un puntaje total de 1000 Puntos así:

ASPECTO ECONÓMICO 700 PUNTOS ASPECTO TÉCNICO Y DE CALIDAD 200 PUNTOS APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 PUNTOS



Para que una propuesta pueda considerarse elegible deberá tener como mínimo novecientos (900) puntos. 22.1 ASPECTO ECONÓMICO (700 PUNTOS)

A. OFERTA ECONÓMICA (400) PUNTOS

Se aplicará el siguiente procedimiento de calificación económica únicamente a las propuestas hábiles:

Se procederá a realizar la verificación y valoración de la oferta económica del proponente para lo cual se procederá así:

1. HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P. verificará que las ofertas económicas no

contengan errores aritméticos y si es procedente, efectuará la rectificación de los errores que encuentre de la siguiente manera.

2. La rectificación de los errores aritméticos se efectuará sobre el precio total que resulte

de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes. Tanto para efectos de evaluación de la propuesta como para su eventual adjudicación. Si realizada la respectiva corrección aritmética el valor de la oferta total varia en más de un 2% del valor propuesto inicialmente, la oferta será rechazada.

Si existiere discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en

palabras.

No se aceptarán modificaciones a las cantidades de obra ni a las unidades de medida emitidas por la ENTIDAD CONTRATANTE, so pena del rechazo de las ofertas.

En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto será el que se obtenga de revisar dichas sumas.

En todo caso para que una oferta se considere hábil, su valor total corregido no podrá ser mayor al 100% del valor del presupuesto oficial ni inferior al 95% del mismo. Las propuestas que estén por fuera de este rango no serán hábiles.

Si de las correcciones efectuadas se derivara(n) alguna(s) modificación(es) en el valor de las ofertas, HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P. procederá a comunicar a la totalidad de los proponentes la(s) modificación(es) realizada(s). Si el licitante afectado no aceptare la corrección realizada, su propuesta será rechazada y la entidad podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la misma, sin perjuicio de lo establecido en la viñeta 1°.

Para la determinación del puntaje de la evaluación económica, sólo se tendrán en cuenta las ofertas hábiles.



La oferta más ventajosa será la calificada mediante los siguientes criterios: Se calculará la media aritmética “X”, con las propuestas hábiles. Se calculará el promedio “PM”, mediante la siguiente Fórmula:

PM = (X + Pof*N/3) / ((N/3)+1) en donde: PM = Promedio X = Media aritmética de las propuestas hábiles. Pof = Presupuesto Oficial N = Número de Proponentes hábiles. Para la asignación del puntaje se utiliza la siguiente fórmula:

Pt = Pa – ABS(n(1 – (Pi/PM))) en donde: n = Número entero inmediatamente superior a la raíz cuadrada de N Pi = Valor de la propuesta en consideración Pa = Puntaje máximo a obtener. PM = Promedio ABS = Valor absoluto. Se revisará que las propuestas básicas cumplan con las condiciones de pago establecidas por Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P.. Las propuestas que no cumplan con las condiciones financieras ofrecidas, de acuerdo con lo establecido en la “FORMA DE PAGO” de estos TERMINOS DE REFERENCIA, no serán tenidas en cuenta para la selección.

B. VALOR DE LOS APU REPRESENTATIVOS (300) PUNTOS Se tomará el valor del costo directo de los siguientes ítems representativos:

No. DESCRIPCIÓN UND COSTO DIRECTO

1 Pavimento flexible MDC-3 m³ $ 617.721

2 Excavación con máquina en material común o roca con retiro de sobrantes para tramos de tuberia m³ $ 29.317

3 Sumideros SL-100 Un $ 2.327.806

4 Suministro de Tubería de aguas lluvias PVC, diámetro 42" m $ 998.406



5 Suministro de Tubería de aguas lluvias PVC, diámetro 45" m $ 1.216.943

Con los valores de los APU ADMISIBLES, o sea, los que cumplan con lo requerido en lo solicitado en el numeral 1.16, Cada APU representativo tendrá una asignación máxima de 60 puntos para la calificación económica de la propuesta, y se calificará de la siguiente manera: VALOR ECONÓMICO DEL APU REPRESENTATIVO PUNTAJE MAXIMO A OBTENER: 60 PUNTOS Se calculará la media aritmética “Y”, con los APU hábiles. Se calculará el promedio “PM”, mediante la siguiente Fórmula:

PM = (Y + APU Po*N/3) / ((N/3)+1) en donde: PM = Promedio X = Media aritmética de las propuestas hábiles. APU Po = Precio Unitario Costo directo Presupuesto Oficial N = Número de APU hábiles. Para la asignación del puntaje se utiliza la siguiente fórmula:

Pt = Pa – ABS(n(1 – (Pi/PM))) donde: n = Número entero inmediatamente superior a la raíz cuadrada de N Pi = Valor APU en consideración Pa = Puntaje máximo a obtener. PM = Promedio ABS = Valor absoluto Así el puntaje total de la propuesta será de 300 PUNTOS. 22.2 ASPECTO TÉCNICO Y DE CALIDAD ( 200 PUNTOS)

A. Programa de trabajo (50 Puntos): El proponente que presente la programación de los trabajos cumpliendo con la totalidad de los parámetros establecidos en el numeral 1.11 de este anexo obtendrá cincuenta (50) puntos.



Si la programación de los trabajos no cumple con los parámetros establecidos en este pliego o no es presentada el proponente obtendrá cero (0) puntos.

B. Programa de Inversión (50 Puntos): El proponente que presente el programa de inversión cumpliendo con la totalidad de los parámetros establecidos en el numeral 1.12 de este anexo y que no presente inconsistencias con el programa de trabajo presentado obtendrá cincuenta (50) puntos. Si el proponente presenta cualquier inconsistencia entre el programa de inversión y el programa de trabajo de la obra solicitado o si la programación de los trabajos obtiene cero (0) puntos o no se presenta el programa de inversión, el proponente obtendrá cero (0) puntos.

C. Análisis de precios unitarios (APU): Por cada análisis de precios unitarios presentado de manera inconsistente se restarán 2 puntos de la calificación técnica final.

Para este efecto se considerará inconsistente el ítem o APU cuyos valores de materiales, herramienta, mano de obra y transporte no estén debidamente soportados en los Listados Básicos (lista de precios básicos de materiales, lista de precios básicos de personal y lista de precios básicos de equipos y transporte) y el APU no cumpla con alguna de las definiciones mencionadas en el numeral 1.16 de este anexo.

D. Calidad (100 Puntos):

Planes de gestión de calidad de la obra (50 puntos): El proponente que presente el plan gestión de calidad de la obra con la totalidad de componentes y actividades descritas para este plan en el numeral 1.17 de este anexo, obtendrá cincuenta (50) puntos.

Equipo Mínimo requerido (50 puntos): El proponente que presente completamente el equipo mínimo requerido acorde con las especificaciones solicitadas obtendrá cincuenta (50) puntos.

Si se omite alguno de los requisitos y planes solicitados obtendrá cero (0) puntos.

22.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL ( 100 Puntos) El proponente que ofrezca la totalidad del necesario para la ejecución de las obras de nacionalidad Colombiana o su origen y el de todos sus integrantes, en el caso de consorcios o Uniones temporales, sea de nacionalidad colombiana, obtendrá cien (100) puntos. Por cada profesional ofertado y/o integrante de alguna forma asociativa o proponente extranjero se descontarán cincuenta (50) puntos.



23. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

El proponente favorecido, una vez suscrito el contrato objeto de esta contratación, deberá constituir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, a favor de HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P., Nit. 830.109.584-0, la Garantía Única que podrá consistir en una garantía bancaria o una póliza de seguros que ampare como mínimo los valores y eventos indicados a continuación: Cumplimiento del contrato, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del

mismo, con vigencia por el plazo total de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.

Responsabilidad civil extracontractual: Por un valor igual al (10%) del valor del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato.

Estabilidad de la obra: Por un valor igual al 10% del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha del recibo de la obra.

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. Por un valor equivalente al 5% del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo del contrato y tres años más.





ANEXO No. 2 CRONOLOGÍA DEL PROCESO

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR PUBLICACION DEL AVISO DE CONVOCATORIA

DEL 08/03/2013 AL

18/03/2013

www.caudalesdecolombia.com.co y OFICINAS DE HYDROS

MOSQUERA, CLL 1 n. 4 - 12. PUBLICACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA.

DEL 08/03/2013 AL

18/03/2013


MOSQUERA, CLL 1 n. 4 - 12 FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

DEL 08/03/2013 AL 18/03/2013 UNICA Y

EXCLUSIVAMENTE.

CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL y Oficina Asesora

Jurídica.

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES AL PROYECTO DE TERMINOS DE REFERENCIA

MARZO 20 DE 2013.


MOSQUERA, CLL 1 n. 4 - 12 APERTURA DEL PROCESO

MARZO 20 DE 2013. www.caudalesdecolombia.com.co y

OFICINAS DE HYDROS MOSQUERA, CLL 1 n. 4 - 12.

AUDIENCIA DE ACLARACION DE PLIEGO Y ASIGNACION DE RIESGOS (SI APLICARA)

MARZO 22 DE 2013.,

11:00 A.M.


VISITA AL LUGAR DE DESARROLLO DE LAS OBRAS.

MARZO 19 DE 2013.,

09:00 A.M.

OFICINAS DE HYDROS MOSQUERA, CLL 1 n. 4 - 12

PLAZO MAXIMO PARA PRESENTAR SOLICITUD DE ACLARACIONES AL PLIEGO DEFINITIVO.

HASTA EL CUARTO DIA HÁBIL ANTERIOR A LA FECHA DE CIERRE DEL PROCESO. (INCLUSIVE)


MOSQUERA, CLL 1 n. 4 - 12

PLAZO MAXIMO PARA EXPEDICION DE ADENDAS

HASTA EL CUARTO DIA HÁBIL ANTERIOR A LA FECHA DE CIERRE DEL PROCESO. (INCLUSIVE)


MOSQUERA, CLL 1 n. 4 - 12.

PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS (CIERRE)

HASTA ABRIL 03 DE 2013.

A LAS 4:00 P.M.


VERIFICACION DE DOCUMENTACION HABILITANTE

DE ABRIL 04 A ABRIL 08 DE 2013.


COMUNICACIÓN A LOS PROPONENTES DEL INFORME DE VERIFICACION, PERIODO DE SUBSANABILIDAD Y LISTA PROVISIONAL DE HABILITADOS.

DE ABRIL 15 AL 19 DE 2013 HASTA LAS 4:00

P.M.

www.caudalesdecolombia.com.co. y Oficina Asesora Jurídica. [email protected]

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL INFORME

ABRIL 22 DE 2013 www.caudalesdecolombia.com.co



DE VERIFICACION Y DE EVALUACION ADJUDICACION. ABRIL 24 DE 2013. www.caudalesdecolombia.com.co y

Oficina Asesora Jurídica. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 2 DIAS HÁBILES

SIGUIENTES. Oficina Asesora Jurídica.

FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN



Fecha : Señores HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P. REPRESENTANTE LEGAL Cra 1 No. 4 -12 Mosquera Cundinamarca Referencia: Convocatoria No. 01 de 2013 - Construcción colector aguas lluvias zona industrial

montana en el Municipio de Mosquera Respetados señores: Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar oferta para participar en la presente Convocatoria, tendiente a contratar la Construcción colector aguas lluvias zona industrial Montana en el Municipio de Mosquera. En el evento de resultar aceptada mi oferta, me comprometo a perfeccionar el respectivo contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la confirmación telefónica o escrita de la misma y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte de la Convocatoria, del contrato, de esta oferta y las demás estipulaciones de la misma. En mi calidad de oferente declaro: 1. Que conozco las Condiciones y Términos de la presente Convocatoria, sus modificaciones o

adendos, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.

2. Que conozco de acuerdo en lo establecido en el númeral 1.5. Financiación y Presupuesto de

las Condiciones y Términos de la presente Convocatoria, que el pago del anticipo y pagos parciales de obra se realizarán con recursos propios de Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P.

3. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el

incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior. 4. Que acepto las cantidades de obra establecidas por Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P.,

para la ejecución del contrato, entendiendo que son aproximadas y que por tanto podrán aumentar o disminuir durante el desarrollo del mismo.

5. Que en caso de ser aceptada mi oferta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato

respectivo, cuando Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. dé la orden de iniciación mediante comunicación escrita y a terminarlo dentro del plazo contractual de acuerdo con lo establecido en los documentos de la Convocatoria, la oferta y el contrato respectivamente.



6. Que garantizo que el grupo mínimo de apoyo exigido en las Condiciones y Términos de la Convocatoria cumple con los perfiles profesionales y técnicos requeridos por Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P.

7. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a esta

Convocatoria. 8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni la

Empresa, ni los integrantes del consorcio, unión temporal, o asociación que represento, ni el suscrito nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses, ni demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato.

9. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni la

Empresa, ni los integrantes del consorcio, unión temporal, o asociación que represento, no_____ si_____ tenemos relaciones de carácter comercial o de parentesco con los empleados de Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. (En caso afirmativo señalar con quienes de ellos y el tipo de relación).

10. Que me comprometo a manejar y utilizar cualquier información escrita, gráfica, oral o por

cualquier otro medio apto para su transmisión, que me sea entregada por Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. o a la que tenga acceso, de manera confidencial, garantizando por todos los medios a mi alcance, que los empleados a mi servicio y demás personas por mí autorizadas, respetarán la obligación de mantener la reserva sobre la misma. Cualquier violación a este compromiso causará el derecho a reclamar indemnización por la parte perjudicada.

11. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes,

los sitios en los que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la oferta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.

12. Que leí cuidadosamente las Condiciones y Términos de la Convocatoria y elaboré mi oferta

ajustada a las mismas. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

13. Que he recibido las siguientes modificaciones a las Condiciones y Términos de la

Convocatoria:

1. ____________ de fecha 2. ____________ de fecha 3. ____________ de fecha



14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en (_______) folios correspondientes a los documentos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

RESUMEN DE LA OFERTA: Nombre o Razón Social del Oferente: Cédula de ciudadanía o NIT: Representante Legal: Profesión: Tarjeta Profesional: VALIDEZ DE LA OFERTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual

a la de la garantía de seriedad de la oferta. GARANTÍA DE SERIEDAD: COMPAÑÍA DE SEGUROS: VALOR ASEGURADO: VIGENCIA: Desde (___ ___ ___) Hasta (___ ___ ___) (día,mes,año) (día,mes,año) PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta Convocatoria las recibiré en la siguiente Dirección: Dirección: Ciudad: Teléfono(s): Fax: Teléfono Móvil: Correo Electrónico: Atentamente, Firma: Nombre: C.C.: En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el oferente; en caso de personas jurídicas, consorcios, uniones temporales o asociaciones deberá estar firmada por el representante debidamente facultado.



En caso que la persona natural o el representante de la persona jurídica, consorcio, unión temporal o asociación no tenga la profesión definida en Términos de la Convocatoria, la oferta deberá ser abonada por un profesional que sí la tenga debidamente matriculado. ABONO DE LA OFERTA Firma: Nombre: Cédula de Ciudadanía: Profesión: Matricula Profesional:



FORMATO No. 2 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

_________________________________, identificado con la cedula de ciudadanía No.________________, domiciliado en la ciudad de___________, quien actúa en representación legal de__________________________________, sociedad constituida mediante escritura pública No. ______________de la Notaria ____________________de Bogotá D.C del_____________ de _________de _________, inscrita en la Cámara de Comercio de __________________y quien en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente TERMINOS DE REFERENCIA, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: PRIMERO: Que HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P. , adelanta una Convocatoria para la celebración de un contrato cuyo objeto es _________________________________________________________________________________________________________________. SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y de HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P., para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas; TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de contratación directa aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS. EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos: 1.1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta, 1.2. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre; 1.3. EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de contratación abreviado y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de: a) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P. , ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta; No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P., durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta. 1.4. EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de contratación directa.



CLAUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción. En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de ________ a los ______ días del mes _______ del año 2010. Atentamente, ____________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE.



FORMATO No. 3

SOPORTE DOCUMENTAL PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD FINANCIERA (Utilice papel membreteado)

MEMBRETE: (Persona Jurídica) (Ciudad), (fecha dd-mm-aaaa) Señores: Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P.. Atn.: Dr. Ciudad. CONVOCATORIA No.: XXXX DE 2012 El (La) suscrito(a) contador(a) _____________________, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número _________________ y Tarjeta Profesional número ________________ certifica los indicadores financieros del proponente _________________________ identificado con Nit número ______________, para el proceso de selección cuyo objeto es "Digite el objeto”, así:

CUENTA(S) DESCRIPCIÓN VALOR EN PESOS

RESULTADO EN PESOS (SIN DECIMALES)

“Digite número de la cuenta” “Digite número de la cuenta” “Digite número de la cuenta” “Digite número de la cuenta”

CAPITAL REAL DEL PROPONENTE

Capital social efectivamente pagado Más las reservas constituidas Más las utilidades retenidas Más las utilidades del ejercicio

$”Digite el valor” $”Digite el valor” $”Digite el valor” $”Digite el valor”

$ “Digite el resultado del indicador”

CUENTA(S)

DESCRIPCIÓN VALOR EN

PESOS RESULTADO EN NÚMERO (CON

DOS DECIMALES) “Digite número de la cuenta” “Digite número de la

LIQUIDEZ (Activo Corriente/Pasivo Corriente) Activo Corriente

$”Digite el valor” $”Digite el valor”

“Digite el resultado del indicador”



cuenta”

Pasivo Corriente

CUENTA(S) DESCRIPCIÓN VALOR EN

PESOS RESULTADO EN PORCENTAJE (%) (CON DOS DECIMALES)

“Digite número de la cuenta” “Digite número de la cuenta”

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (Pasivo Total/Activo Total) Pasivo Total Activo Total


“Digite el resultado del indicador” %

CUENTA(S) DESCRIPCIÓN VALOR EN

PESOS RESULTADO EN

PESOS (SIN DECIMALES)


CAPITAL DE TRABAJO (Activo Corriente- Pasivo Corriente) Activo Corriente Pasivo Corriente

$”Digite el valor” $”Digite el valor

$”Digite el resultado del indicador”

CUENTA(S) DESCRIPCIÓN (NO

APLICA PARA CONSULTORES)

VALOR EN PESOS RESULTADO

RESULTADO EN NÚMERO (CON

DOS DECIMALES) “Digite número de la cuenta” “Digite número de la cuenta”

INDICADOR DE RIESGO (Activos Fijos/Patrimonio Neto) Activos Fijos Patrimonio Neto

$”Digite el valor” $”Digite el valor


CUENTA(S) DESCRIPCIÓN (NO

APLICA PARA CONSULTORES)

VALOR EN PESOS

RESULTADO EN PESOS (SIN DECIMALES)


INDICADOR EBITDA (año 2011) Utilidad Operacional (si es pérdida, digite cero) Más gasto depreciación Más gasto amortización

$”Digite el valor” $”Digite el valor” $”Digite el valor”

$ “Digite el resultado del indicador”

DESCRIPCIÓN VALOR EN PESOS RESULTADO EN NÚMERO

(CON DOS DECIMALES) INDICADOR CRECIMIENTO EBITDA (Indicador Ebitda 2011/Indicador

$”Digite el valor”




Ebitda 2010) Indicador Ebitda 2011 Indicador Ebitda 2010

$”Digite el valor”

CUENTA(S) DESCRIPCIÓN

(SOLO PARA PROVEEDORES)

VALOR EN PESOS

RESULTADO EN NÚMERO

(CON DOS DECIMALES)


ROTACIÓN DEL INVENTARIO (Costo de ventas/Inventario) Costo de ventas Inventarios



Firma del revisor fiscal o contador Nombre: Número de tarjeta profesional: Anexo: Copia de la tarjeta profesional y del certificado de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores.



FORMULARIO No. 1

PROPUESTA ECONÓMICA

CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS ZONA INDUSTRIAL MONTANA EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

COLECTORES Y POZOS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL

1,0 PRELIMINARES

1,1 Localización y replanteo m2 4.486 $ 3.690 $ 16.554.928

SUBTOTAL CAPÍTULO $ 16.554.928

2,0 VÍAS 2,1 Corte, retiro y disposición de pavimento existente m 4383,42 $ 14.009 $ 61.407.331 2,2 Pavimento flexible MDC-3 m³ 532,00 $ 617.721 $ 328.628.265 SUBTOTAL CAPÍTULO $ 390.035.596

3,0 EXCAVACIONES

3,1 Excavación con máquina en material común o roca con retiro de sobrantes para tramos de tubería, incluye retiro y disposición final

m³ 6.995,20 $ 29.317 $ 205.078.230

3,2 Excavaciones para pozos (manuales en material común) m³ 130,00 $ 19.929 $ 2.590.770


4,0 RELLENOS

4,1 Relleno para redes en gravilla de 3/4" (Suministro e instalación) m³ 1369,00 $ 110.462 $ 151.222.887

4,2 Relleno para redes en Recebo compactado (Suministro e instalación) m³ 3153,14 $ 55.773 $ 175.860.235

4,3 Relleno para redes en material seleccionado proveniente de la excavación (humedecimiento y compactacion)

m³ 788,29 $ 20.234 $ 15.950.173


5,0 ENTIBADOS

5,1 Entibado tipo ED1, discontinuo en madera (Incluye Suministro e Instalación) m² 927,56 $ 25.665 $ 23.805.869


6,0 CÁMARAS, POZOS DE INSPECCIÓN, SUMIDEROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS



6,1 Placa Cubierta D=1.20m Pozo Inspec. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)

Un 10,00 $ 909.458 $ 9.094.580

6,3 Placa fondo D=1.20m Pozo Inspec. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base y cañuela)

Un 10,00 $ 766.805 $ 7.668.050

Cilindro para Pozos de Inspección: 6,5 Cilindro D=1.20 m y espesor = 0.25 m m 23,10 $ 579.859 $ 13.394.743 6,7 Sumideros SL-100 Un 89,00 $ 2.327.806 $ 207.174.734

6,8 Construcción de Cámaras para inspeccion y acople de tuberias de f > 36" (incluye excavacion) Un 19,00 $ 7.859.780 $ 149.335.820

6,9 Recubrimiento de Tuberia de PVC en Concreto Reforzado m 94,81 $ 366.730 $ 34.769.671


7,0 INSTALACIÓN TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADOS

7,1 Instalación de tubería de aguas lluvias en PVC diámetro 20" m 233,59 $ 23.559 $ 5.503.029








7,9 Instalación de tubería de aguas lluvias en PVC diámetro 8" sumideros m 67,00 $ 9.388 $ 628.996

7,9 Instalación de tubería de aguas lluvias en PVC diámetro 10" sumideros m 1063,00 $ 11.359 $ 12.074.936

SUBTOTAL CAPÍTULO $ 121.266.643 SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRAS CIVILES $ 1.523.802.929 A.I.U 31,25% $ 476.188.415 TOTAL OBRAS CIVILES $ 1.999.991.344

8,0 SUMINISTRO DE TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO

8,1 Suministro de Tubería de aguas lluvias PVC, diámetro 20" m 233,59 $ 213.668 $ 49.909.640









8,8 Suministro de Tubería de aguas lluvias PVC, diámetro 45" m 293,65 $ 1.216.943 $ 357.349.227



SUBTOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTRO $ 1.745.898.068 ADMINISTRACIÓN DEL SUMINISTRO 15,00% $ 261.884.710 TOTAL SUMINISTRO $ 2.007.782.778 COSTO DIRECTO SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $ 1.523.802.929 SUBTOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTRO $ 1.745.898.068 SUBTOTAL COSTO DIRECTO $ 3.269.700.997 COSTO INDIRECTO SUBTOTAL COSTO INDIRECTO OBRA CIVIL 31,25% $ 476.188.415 SUBTOTAL COSTO INDIRECTO SUMINISTRO 15,00% $ 261.884.710 SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 738.073.126

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTO INDIRECTOS $ 4.007.774.123



FORMULARIO No. 2

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Proponente:

Proyecto:

NÚMERO DE

CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATANTE

VALOR DEL

CONTRATO FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACIÓN

DEL CONTRATO

TOTAL NOTA: En caso que el oferente sea consorcio o unión temporal, cada integrante deberá diligenciar este formulario en forma individual. Cuando uno de los integrantes no lo diligencie, se entenderá que su aporte a la experiencia del consorcio o unión temporal es nula.

FIRMA DEL PROPONENTE



FORMULARIO No. 2A EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS

PROCESO No. NOMBRE DEL PROPONENTE: _____________________________________________________ NOMBRE DEL PROFESIONAL: _______________________ PROFESION: ___________________ UNIVERSIDAD ______________________ FECHA DE GRADO _______________________ FECHA EXP. DE LA MATRICULA ______________________ TITULO DE POSTGRADO__________________UNIVERSIDAD ______________________

No.

del

con

trato

Obj

eto

del c

ontra

to

Ent

idad

Con

trata

nte

Ent

idad

con

la q

ue tu

vo

rela

ción

labo

ral

Val

or d

el c

ontra

to e

n pe

sos

Val

or d

el c

ontra

to e

n S

MM

LV

Fech

a de

inic

io d

el

cont

rato

(M

M-A

A)

Fech

a de

ent

rega

del

co

ntra

to (M

M-A

A)

Act

ivid

ad q

ue d

esar

rolló

Fech

a en

que

inic

io la

ac

tivid

ad

Fech

a en

que

fina

lizó

su

activ

idad

Exp

erie

ncia

es

pecí

fica

(S

I /N

O)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

NOTA: (1) El valor del contrato en SMMLV de la fecha de firma del contrato. (2) Fecha contractual de inicio (dd/mm/aa) (3) Fecha contractual de finalización (dd/mm/aa) (4) Cargo desempeñado. (5) Fecha en que se inició su labor profesional en el proyecto que relaciona (dd/mm/aa) (6) Fecha en que finalizó su labor profesional en el proyecto que relaciona (dd/mm/aa) (7) Especificar si la obra se debe considerar para la experiencia específica, o no.




FORMULARIO No. 3

RELACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS O EN EJECUCION

Con

trat

o

Entid

ad c

ontr

atan

te

Form

a de

par

ticip

ació

n (I-

U-

C-S

)

Porc

enta

je d

e Pa

rtic

ipac

ión

Sald

o Pe

ndie

nte

Con

trat

o de

O

bra

susc

rito

o va

lor

cont

rato

de

obra

adj

udic

ado

(SM

MLV

) Sa

ldo

Pend

ient

e C

ontr

ato

de

Obr

a su

scrit

o o

valo

r co

ntra

to d

e ob

ra a

djud

icad

o (S

MM

LV) p

or p

orce

ntaj

e de

pa

rtic

ipac

ión Fe

cha

de

Fina

lizac

ión

Térm

ino

pend

ient

e de

Ej

ecuc

ión

푷풊 x

푺푪 풊

/ 풏 풊

No.

obje

to

Día

Mes

A

ño

M

eses

푷풊 푺푪풊 푷풊 x 푺푪풊 풏풊

SALDO DE CONTRATOS DE OBRA MENSUALIZADO (1) : ∑ 푷풊풙푺푪풊풏풊

풒풊 ퟏ

CAPITAL DE TRABAJO (2): 푪푻풋 CAPACIDAD RESIDUAL DEL INTEGRANTE PARA EL CONTRATO DE OBRA

(2)-(1)푪푹풋

NOTAS:

(1) El saldo pendiente del contrato de obra se expresará en SMMLV de la fecha de firma del contrato. El proponente debe indicar su participación en la ejecución: individual, consorcio, unión temporal, junto con el porcentaje de participación.

El Formulario No. 03 deberá tramitarse para cada miembro del consorcio o unión

temporal. FIRMA DEL PROPONENTE



FORMULARIO No. 4 CUADRO DE RENDIMIENTOS Y CALCULO DE DURACION DE ACTIVIDADES

Proponente: _____________________________________________________

A B C D E F G H I J

MANO DE OBRA EQUIPOS No. Y

DESCRIPCION DE

LA ACTIVIDA

D

ITEM DESCRIPCION DEL

ITEM UND CANT

No. DE CUADRIL

LAS

TIPO DE CUADRI

LLA

No. DE HOMBR

ES / CUADRI

LLA

HORAS HOMBRE / DIA

EQUIPO CRITICO DE LA

ACTIVIDAD*

No. DE MAQUI

NAS

HORAS MAQUI

NA / DIA

CANTIDAD A

MAQUINA

UNIDAD /

HORAS MAQUI

NA

Actividad del

Programa de Obra

de la Propue

sta económica

de la Propuesta económica

de la Propues

ta económi

ca

de la Propues

ta económi

ca

(definido por el

proponente)

de los análisis

de precios

unitarios

(definido por el

proponente)

B*D*S*U

de los análisis

de precios

unitarios

(definido por el

proponente)

L/V de la

Propuesta económica

de los análisis

de precios

unitarios

K L M N O P Q R S T U V W Z EQUIPOS MANO DE OBRA

HORAS MAQUINA / UNIDAD

TOTAL HORA

S MAQUI

NA

% DE DEDIC.

MAQUINA

DIAS DE

TRABAJO

MAQUINA

CANTIDAD A

MANO

UND / (DIA -

CUADRILLA)

HORAS HOMBR

E / UNIDAD

TOTAL HORAS - HOMBR

E

% DE DEDICA

C. MANO DE O

DIAS DE TRABAJ

O HOMBR

E

JORNADA DE TRABA

JO

DIAS DE LA ACTIVI

DAD

DURACION FINAL EN DIAS CALEND

ARIO

COSTO DE LA ACTIVI

DAD

1/J I/J

(definido por el

proponente)

{L/(M*G)}/U

de la Propues

ta económi

ca

de los análisis de

precios unitarios

(U*D)/P O*Q

(definido por el

proponente)

R/E

(definido por el

proponente)

(duración mayor

entre hombre

y maquina

)

(incluye los días

trabajados)

de la Propues

ta económi

ca

* El equipo menor y la herramienta menor no requiere análisis.




FORMULARIO 5

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS No. DE ÍTEM: UNIDAD:

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM:

1. EQUIPOS DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO

UNITARIO RENDIMIENTO VLR PARCIAL

SUBTOTAL 2. MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VLR

PARCIAL

SUBTOTAL 3. MANO DE OBRA

TRABAJADOR JORNAL % PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VLR PARCIAL

SUBTOTAL 4. TRANSPORTES

DESCRIPCIÓN M3 ó TON* DISTANCIA M3 ó TON/KM TARIFA/KM VLR PARCIAL

SUBTOTAL TOTAL COSTOS DIRECTOS

5. COSTOS INDIRECTOS DESCRIPCIÓN % VLR

PARCIAL Administración

Imprevistos Utilidad

TOTAL COSTOS INDIRECTOS PRECIO UNITARIO TOTAL (Aproximado al peso)



FORMULARIO 6

CERTIFICACIÓN CUPO DE CRÉDITO

(Ciudad y Fecha) Señores HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P. Atn. Dr. Nosotros, (entidad), certificamos que hemos aprobado un cupo de crédito a favor de (identificación completa del Proponente) para la financiación de los costos del contrato, derivado de la Convocatoria No. __________, que tiene por objeto ___________________________, DE HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P., en el evento en que le fuere adjudicado dicho contrato. Condiciones del Crédito: Monto: _________ Vigencia _________ ______________________________________ Representante Legal de la entidad financiera



FORMULARIO 7

ANÁLISIS DEL A.I.U. PROPONENTE: ______________________________________________________

Código Concepto % Vr/Total 1 ADMINISTRACION

2 IMPREVISTOS (%) 3 UTILIDAD (%)

A.I.U. (%) FIRMA DEL PROPONENTE



PROFORMA DE MINUTA

CONTRATO DE OBRA CIVIL

MQ–XXXXX–2013

EL CONTRATANTE: HYDROS MOSQUERA S. en C.A. E.S.P. NIT. 830.109.584-0 EL CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Entre los suscritos, HYDROS MOSQUERA S. en C.A E.S.P., empresa prestadora de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado en el Municipio de Mosquera Cundinamarca de acuerdo con escritura pública No. 9420 del 13 de Septiembre de 2002 otorgada en la Notaría 29 de Bogotá D.C., inscrita en la cámara de Comercio de Facatativa, Representada Legalmente por el ingeniero LUÍS FABIÁN CASTILLA RODRÍGUEZ, , actuando en calidad de Gerente General de GESTAGUAS S.A. E.S.P., identificado con cedula de ciudadanía No. 73.162.876, nombrado mediante acta de junta 066 del 29 de noviembre de 2011, inscrita en la cámara de comercio de Bogotá quien en adelante se denominara el CONTRATANTE, y por otra parte XXXXXXXXXXX, mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía No. XXXXXXXXXXX de Bogotá y quien adelante se denominara el CONTRATISTA y que para los efectos del presente contrato se designarán conjuntamente como LAS PARTES, hemos acordado celebrar el presente contrato de prestación de servicios de revisoría fiscal, atendiendo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1) Que HYDROS MOSQUERA S. en C. A. ESP., es una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, regida por las disposiciones contenidas en la Ley 142 de 1994, en la Ley 689 de 2001, en el Decreto 302 de 2000 y en las demás normas vigentes en materia de servicios públicos, cuyo objeto social principal consiste en “LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO,



ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA”. 2) Que en cumplimiento de su objeto social HYDROS MOSQUERA S. en C. A. ESP., deberá prestar todo tipo de servicios o desarrollo de cualquier actividad en cuanto unos y otras tengan relación directa o indirecta, con la prestación y el montaje de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. 3) Que el sector industrial de montana del municipio de Mosquera, cuenta con redes de alcantarillado pluvial para el drenaje de las aguas lluvias generadas en el sector. Sin embargo, se ha evidenciado la insuficiencia en la capacidad de las tuberías existentes para transportar los caudales en épocas de invierno. Adicional a los problemas de capacidad de transporte en las redes instaladas, existen tramos con aplastamientos y otros donde la mala calidad de los materiales utilizados para la instalación de las redes, ha causado el deterioro de la infraestructura. En la actualidad el drenaje de las aguas lluvias se realiza prácticamente por escorrentía superficial. Los malos hábitos de disposición de residuos solidos de las industrias que funcionan en el sector y las condiciones deficientes de las vías circundantes al parque industrial, producen un incremento en la afectación del sistema de drenaje. 4) Que estas deficiencias en las redes de alcantarillado pluvial ha ocasionado un gran problema en las estructuras de las vías construidas en la zona, dado que en el sector hay un alto volumen de tráfico de vehículos pesados y el represamiento de las aguas lluvias en época de invierno satura la base y sub base del pavimento, razón por la cual estos fallan y ha dado como consecuencia que ya no hay ni una sola vía en buen estado en el sector industrial de montana. 5) Que el municipio de MOSQUERA en su condición de municipio vinculado al PDA Cundinamarca, presento ante la ventanilla única del ministerio de vivienda, ciudad y territorio (MVCT), el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN COLECTOR AGUAS LLUVIAS ZONA INDUSTRIAL MONTANA EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA”, el cual fue viabilizado por la ventanilla única del ministerio de vivienda, ciudad y territorio (MVCT), mediante oficio 7320-2-54833 del 5 de septiembre de 2012. 6) Que el comité directivo del PDA de Cundinamarca en la sesión N° 47 del 21 de septiembre de 2012 aprobó la suscripción del Convenio Interadministrativo



con la Empresa Hydros Mosquera S en CA ESP., toda vez que el operador cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 21 del decreto 40 de 2010 modificado por el artículo 1 del decreto 122 del 2010 y por el artículo 1 del decreto 204 de 2010. 7) Que la alternativa seleccionada satisface las metas propuestas en el plan de desarrollo “CUNDINAMARCA CALIDAD DE VIDA” aprobado mediante ordenanza N° 128 de 2012, que tiene como objetivo el programa 2 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA LA SALUD DE LOS CUNDINAMARQUESES, incrementar la calidad, continuidad y cobertura de agua potable y saneamiento básico en zonas urbanas, centros poblados y zonas rurales, garantizando con preferencia el acceso a la población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. 8) Que el 18 de septiembre de 2012, el Gerente suplente de EPC, certifica que el operador, cumple con los requisitos mencionados en el artículo 21 del decreto 040 de 2010 modificado por el artículo 1 del decreto 122 de 2010 y por el artículo 1 del decreto 204 del 2010. 9) Que el día veintinueve (29) de noviembre de 2012 se perfecciono contrato interadministrativo suscrito entre Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., y la Empresa Hydros Mosquera S en C.A. E.S.P., N° EPC-CI 017, dando estricto cumplimiento a la CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y LEGALIZACION. 10) En observancia de las consideraciones anteriormente expresadas, las partes de manera autónoma han acordado celebrar el presente convenio, el cual está regulado en las siguientes cláusulas y en lo no previsto en las mismas, por las disposiciones que regulen la materia en la legislación colombiana:

CLÁUSULAS. PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: Este contrato tiene por objeto la CONSTRUCCIÓN COLECTOR AGUAS LLUVIAS ZONA INDUSTRIAL MONTANA EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA a) La alternativa seleccionada consiste en dividir el área de drenaje de aproximadamente 37.6 Ha, en dos subcuencas de 13.56 Ha y 24 Ha respectivamente; el primer sector de drenaje está comprendido entre las



carreras 16 y 13ª entre las calles 9 y 8 en sentido sur norte llegando al punto de conexión en la calle 10 con carrera 13ª hacia al urbanización El Poblado. Las redes de este sector se encuentran entre 20 pulgadas hasta 39 pulgadas; la longitud de las redes para esta zona de drenaje es de 1087m aproximadamente. Estas redes se unen al sistema de alcantarillado pluvial del sector del centro del municipio que finalmente llega a la estación de bombeo Matadero y a través del canal novilleros llega al rio balsillas. b) Las redes del segundo sector confluyen en la calle 7 provenientes de la calle 8 y vía férrea, desde carrera 13ª y 15 con un punto de entrega sobre la calle 7 hacia el sistema de drenaje pluvial del Parque Industrial Santo Domingo. Se manejan diámetros desde 24 pulgadas en las carrera 13ª hasta 44 pulgadas en la calle 7; las redes para esta zona de drenaje tiene una longitud de 1068m aproximadamente. Este último subsistema de drenaje llega a un pondaje en el mismos sector de Santo Domingo, desde el cual se bombea el agua hacia el colector de aguas lluvias Siete Trojes de 39 pulgadas seguido del colector de lluvias Alcalá con un diámetro de 48 pulgadas el cual termina en el canal de aguas lluvias novilleros para el final de este ser bombeados al Rio Balsilla SEGUNDA.- CANTIDADES DE OBRA: La determinación de actividades, unidades y cantidades de obras se encuentran descritos en el anexo N° 1 del presente contrato, el cual hace parte integral del mismo. TERCERA.- VALOR: Para efectos fiscales el valor del presente contrato se estima en la suma de CUATRO MIL SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS ($ 4.007.774.122 M/Cte.). CUARTA.- VIGENCIA Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El Contrato tendrá una vigencia de doce (12) meses a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. La vigencia del contrato será la del plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. QUINTA.- FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato se desembolsara así: 1. Un primer desembolso equivalente al veinte por ciento (20) del valor del contrato, contra un avance de obra mínimo del veinte por ciento (20%) del total. 2. Un segundo desembolso equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, contra un avance de obra mínimo del cincuenta por ciento (50%) del total. 3. Un tercer desembolso equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, contra un avance de obra mínimo del ochenta por ciento (80%) del total. 4. Un veinte por ciento (20%) restante del valor una vez suscrita el acta de liquidación del presente contrato. Los desembolsos se realizaran de acuerdo con las acatas parciales equivalentes al porcentaje de



avance real y físico de la obra y previa aprobación por parte de la interventoria contratada para el seguimiento de los contratos celebrados por el operador con su contratista ejecutor. SEXTA.- CONDICIONES ESPECÍFICAS: Para el desarrollo del objeto contractual, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 1. EL CONTRATISTA ejecutará la obra conforme a las Especificaciones Técnicas

exigidas por EL CONTRATANTE, debiendo cumplir EL CONTRATISTA las indicaciones que sobre el terreno, y por escrito, reciba del INTERVENTOR del Proyecto así como las normas técnicas de construcción aplicables a la OBRA.

2. El CONTRATISTA se obliga a adoptar las medidas de seguridad que EL

CONTRATANTE estime oportunas y aquellas otras que el INTERVENTOR indique en cada momento sobre el terreno. En todo caso el CONTRATISTA se obliga a cumplir la normativa de seguridad vigente y especialmente debe colocar las señales y medios necesarios para evitar que se produzcan daños de cualquier tipo en las personas o las cosas, durante la ejecución de los trabajos.

3. El suministro de materiales requerido para la ejecución de la obra, serán

entregados por EL CONTRATISTA, de acuerdo a lo contemplado concretamente en el respectivo contrato.

4. Todo material suministrado por EL CONTRATISTA deberá cumplir con las

normas y a la Especificaciones Técnicas de EL CONTRATANTE o en su defecto con las normas y especificaciones expedidas a nivel nacional o internacional y acogidas por los organismos certificadores de normas técnicas nacionales o internacionales respectivamente.

5. Todo material suministrado por EL CONTRATISTA deberá ser aprobado por el

INTERVENTOR de la obra. EL CONTRATISTA será el único responsable de los materiales suministrados.

6. Cualquier material que sea rechazado por el INTERVENTOR de la obra

correrá a cargo de EL CONTRATISTA. 7. No será causa de ampliación del contrato la demora en la ejecución del

mismo por rechazos del material suministrado.



SEPTIMA.- RESPONSABILIDAD Y GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LA OBRA: EL CONTRATISTA responderá tanto por la calidad de la obra como por las demás obligaciones contractuales, durante un período de un (1) año contado desde la fecha de recepción provisional de la obra, debiendo corregir los defectos de ejecución que se manifiesten. OCTAVA.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: La recepción definitiva se producirá una vez transcurrido un (1) año a partir de la recepción provisional, durante el cual correrá el año de garantía mencionado en la cláusula anterior. PARÁGRAFO: La recepción definitiva implica únicamente la extinción de la responsabilidad contractual, en cuanto a la ejecución de la obra. NOVENA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS: EL CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios por ruina de la obra, en todo o en parte, motivada por vicios ocultos en la construcción, o por vicio del suelo que EL CONTRATISTA o las personas empleadas por él hayan debido conocer en razón de su oficio, durante los cinco (5) años subsiguientes a la entrega de la OBRA. DÉCIMA.- PERSONAL Y MEDIOS MATERIALES: EL CONTRATISTA se obliga a contratar por su cuenta y riesgo, el personal asalariado necesario para la cumplida ejecución del contrato, siendo de su cargo el pago de todos los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás derechos laborales que, de acuerdo con la ley colombiana se causen como resultado de los contratos que celebre, los cuales se regirán por la ley colombiana, por lo menos en lo que se refiere al personal de nacionalidad colombiana, o vinculado laboralmente en Colombia. EL CONTRATISTA deberá disponer, en todo momento, de suficientes medios técnicos y humanos para la perfecta ejecución de la OBRA contratada, y para la finalización de su ejecución en el plazo pactado. La maquinaria y vehículos que emplee EL CONTRATISTA deberán estar cubiertos en todo momento por las oportunas pólizas de responsabilidad civil por daños a terceros que se ocasionen con motivo de su empleo en la ejecución de la OBRA. Los riesgos no cubiertos serán asumidos directamente y exclusivamente por EL CONTRATISTA. DÉCIMA PRIMERA.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA ejecutará las labores objeto del presente contrato en forma directa. Queda prohibido por lo tanto a EL CONTRATISTA proceder a la subcontratación del objeto del presente contrato o a la cesión de los derechos y obligaciones del presente contrato, sea total o parcialmente, salvo que medie autorización previa, expresa y escrita



de EL CONTRATANTE. La obtención del permiso para la subcontratación o la cesión de los derechos y obligaciones contractuales no exime a EL CONTRATISTA de las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del convenio, de tal manera que EL CONTRATISTA queda obligado a responder frente a EL CONTRATANTE de las actuaciones del subcontratista o el cesionario en los mismos términos y condiciones como que si la ejecución hubiese sido efectuada por EL CONTRATISTA. DÉCIMA SEGUNDA.- SUPERVISOR: Se designará como SUPERVISOR del presente contrato al Director Ejecutivo de HYDROS MOSQUERA S en CA ESP., y de otra parte quien designe la EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.SP., quedando encargado de las funciones de Interventoría, supervisión y vigilancia en la ejecución de la obra objeto del presente contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: El INTERVENTOR tendrá las funciones de supervisión y vigilancia de las actividades y obligaciones de EL CONTRATISTA, verificando el cumplimiento oportuno y eficaz de las mismas en sus aspectos técnicos, operativos, administrativos y en consecuencia, está autorizada para impartir instrucciones y órdenes a EL CONTRATISTA, así como para exigirle la información que considere necesaria. Las órdenes o instrucciones que imparta la interventoría a EL CONTRATISTA deberán comunicarse por escrito al representante de EL CONTRATISTA designado para la obra. EL CONTRATISTA, se obliga a acatar las órdenes o instrucciones y recomendaciones de la Interventoría de acuerdo a lo indicado en este contrato. El INTERVENTOR de la obra será contratado directamente por las Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC). PARÁGRAFO SEGUNDO: Entre otras, serán funciones del INTERVENTOR, las siguientes: a) Colaborar con EL CONTRATISTA para la óptima ejecución del contrato. b) Exigir el cumplimiento del contrato en todas sus partes. c) Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o necesarios para la ejecución del objeto contratado a fin de que sean implementados por EL CONTRATISTA. d) Aprobar o rechazar - previo examen, análisis o ensayo que fuere del caso - y ejercer permanente control sobre la calidad de los materiales e insumos que EL CONTRATISTA asigne para la adecuada ejecución del contrato.



e) Ordenar y verificar que se ejecuten las modificaciones y adiciones que se requieran para la eficiente ejecución del contrato. f) Controlar y comprobar que EL CONTRATISTA utilice el personal y los equipos destinados a la ejecución del objeto contratado. g) Para efectos de pago, verificar los cómputos de cantidades y aprobar las actas mensuales por las obras ejecutadas. h) Exigir a EL CONTRATISTA el empleo de personal técnico capacitado, así como la desvinculación del que a su juicio, sea descuidado, incompetente, insubordinado o cuyo servicio sea perjudicial para los intereses de EL CONTRATANTE, sin que ello de lugar al pago de indemnización alguna a cargo de EL CONTRATANTE. i) Vigilar que EL CONTRATISTA cumpla con las disposiciones laborales vigentes, para lo cual podrá exigirle las constancias e inspecciones que sean necesarias. j) Realizar el procedimiento para la imposición de las penas a que se refiere la Cláusula Décima Novena del presente contrato. k) Diligenciar todas las actas requeridas para y en la ejecución del contrato. l) Determinar la calidad de material desperdicio y/o material excedente. m) Constatar que el personal de EL CONTRATISTA que adelanta las labores objeto de este contrato estén en todo momento amparados por la Seguridad Social. n) En general, todas las demás atribuciones que se deriven de la ejecución del contrato. PARÁGRAFO TERCERO: Todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones que se den a EL CONTRATISTA serán impartidas por escrito por el INTERVENTOR del contrato, a menos que los hechos requieran de una acción inmediata, caso en el cual se procederá a dejarlo por escrito con posterioridad a la ocurrencia de los hechos. EL CONTRATISTA deberá proceder a ejecutar el contrato de acuerdo con las instrucciones y ordenes impartidas por la Interventoría.



DÉCIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA será el único responsable de los daños que se causen a terceros, en la ejecución del objeto contratado. Este riesgo lo deberá garantizar de acuerdo a lo establecido en la cláusula referente a pólizas. EL CONTRATISTA será responsable de la conducta de sus empleados, de tipo civil, administrativa o penal, siendo de su exclusivo cargo las responsabilidades en que éstos incurran. EL CONTRATISTA responderá hasta por culpa leve en la ejecución del objeto contratado, sin menoscabo de la imposición por parte de EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA de las penas a que se refiere la Cláusula Décima Novena del presente contrato. No será responsable de fuerza mayor o caso fortuito, a menos que este haya sobrevenido por su culpa o durante la mora. Para estos efectos del presente contrato, no se considerará fuerza mayor o caso fortuito la falta de supervisores o trabajadores, ineficiencia de éstos o situaciones similares, huelga, disminuciones en el ritmo de trabajo, paros o cualquier otra situación que emane de la voluntad de EL CONTRATANTE o sus subordinados. PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA será el único responsable de los materiales suministrados por éste.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Estará a cargo de EL CONTRATISTA la responsabilidad civil frente a terceros. En consecuencia, defenderá, indemnizará y mantendrá libre a EL CONTRATANTE por toda reclamación, demanda o proceso instaurado por cualquier persona, sea por daños o pérdidas de bienes de terceros o por lesiones a terceros, y que surgieren de cualquier acto u omisión imputable a EL CONTRATISTA, sus funcionarios, empleados, agentes, representantes o subcontratistas. PARÁGRAFO TERCERO: Aún después de la terminación del contrato, EL CONTRATISTA continuará obligado a defender e indemnizar a EL CONTRATANTE por toda demanda, acción o pretensión, sea que provenga de socios, empleados, agentes, funcionarios, proveedores o subcontratistas de EL CONTRATISTA, o de terceros, por causas imputables a EL CONTRATISTA. DÉCIMA CUARTA.- GARANTÍAS: EL CONTRATISTA constituirá en una Compañía de Seguros o entidad bancaria legalmente constituida y establecida en el país, domiciliada en Bogotá D.C., y cuya póliza matriz este aprobada por la superintendencia financiera, garantía única de cumplimiento constituida a favor de HYDROS MOSQUERA S en CA ESP., y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A.E.S.P., que ampare los siguientes riesgos: 1) CUMPLIMIENTO. Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato interadministrativo, con una vigencia igual al término de ejecución del contrato



interadministrativo y cuatro (4) meses más, en todo caso este amparo deberá permanecer vigente hasta la liquidación del contrato interadministrativo. DÉCIMA QUINTA.- PENAS: Si EL CONTRATISTA fuere responsable por una deficiencia o incumplimiento de sus obligaciones en la ejecución de la obra, EL CONTRATANTE, podrá imponer a EL CONTRATISTA las penas previstas en la presente cláusula mediante acto motivado, por cada vez que así se compruebe por parte de EL CONTRATANTE, sin necesidad de constituir en mora a EL CONTRATISTA, a lo cual este renuncia.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para determinar si existe o no una deficiencia o incumplimiento, EL CONTRATANTE, actuará buscando las causas de la misma y tomando en consideración todas las circunstancias imperantes en el momento de la ocurrencia del hecho que la haya originado. PARÁGRAFO SEGUNDO: La detección de deficiencias será responsabilidad de EL CONTRATANTE. PARÁGRAFO TERCERO: Las faltas podrán ser leves, graves y muy graves, determinadas de la siguiente forma: Faltas Leves:

- No uso del uniforme adecuado y/o implementos de higiene y seguridad por parte del personal de EL CONTRATISTA. En este caso la pena se aplicará por cada evento de incumplimiento. - Incumplimiento en el suministro del equipo, materiales o personal necesario para cumplir con las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA. En este caso la pena se aplicará por cada evento de incumplimiento. - Falta de señalización en la forma indicada en la Invitación Privada y en las Especificaciones Técnicas para el cumplimiento del objeto del presente contrato. En este caso la pena se aplicará por cada día que permanezca el sitio sin señalización. Faltas Graves:



- Ejecución de obras por parte de EL CONTRATISTA, sin autorización de la Interventoría. En este caso la pena se aplicará por cada evento de incumplimiento.

- Incumplimiento de las Especificaciones Técnicas para el cumplimiento del objeto del presente contrato. En este caso la pena se aplicará por cada evento de incumplimiento. - No realizar las renovaciones o modificaciones a las pólizas y/o garantías constituidas. En este caso la pena se aplicará por cada día de incumplimiento. - Rechazo del material, bien o equipo suministrado por el contratista por incumplimiento en las normas y/o a las Especificaciones Técnicas para el cumplimiento del objeto del presente contrato. En este caso la pena se aplicará por cada evento de incumplimiento.

- Negarse a sustituir un material que ha sido rechazado por la Interventoría de la obra. En este caso la pena se aplicará por cada evento y/o día de incumplimiento.

Faltas Muy Graves: - Suspender la ejecución de las obras sin causa justificada. En este caso la pena se aplicará por cada día de incumplimiento. - Inejecución de cualquiera de las actividades descritas en el objeto del contrato. En este caso la pena se aplicará por cada evento de incumplimiento. - Negarse a llevar a cabo las órdenes y recomendaciones de la Interventoría. En este caso la pena se aplicará por cada evento de incumplimiento. - Incumplimiento de las disposiciones contenidas en el Manual de control de impacto urbano, señalización y seguridad de EL CONTRATANTE. - Disponer, para la ejecución del contrato de personal que durante sus labores no esté amparado por la Seguridad Social y Riesgos Profesionales. En este caso la pena se aplicará por cada evento y/o día de incumplimiento.



- No disponer de los implementos y equipos de Seguridad mínimos recomendados en la Invitación Privada y en las Especificaciones Técnicas para el cumplimiento del objeto del presente contrato. En este caso la pena se aplicará por cada evento y/o día de incumplimiento. -No cumplir con las especificaciones de imagen corporativa de dotación para contratistas determinadas por EL CONTRATANTE. DÉCIMA SEXTA.- CLAUSULAS EXCEPCIONALES: De acuerdo con lo señalado en los Datos del Contrato, Hydros Mosquera S en CA ESP., podrá aplicar las cláusulas excepcionales de terminación, modificación e interpretación unilaterales y de caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993 y la Resolución N° 151 de 2001, expedida por la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico o las normas que las sustituyan. DECIMA SEPTIMA.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE PENAS: El procedimiento para la imposición de penas será el descrito a continuación: EL CONTRATANTE, por escrito dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la ocurrencia de los hechos, el acaecimiento de cualquier deficiencia o falla detectada en la ejecución de la obra contratada que pueda dar lugar a la imposición de las penas establecidas en el pliego de cláusulas generales. El CONTRATISTA, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al recibo de dicha notificación, presentará a EL CONTRATANTE, un informe sobre la investigación de la(s) deficiencia(s) detectada(s), indicando su(s) causa(s), daños resultantes si los hubiese y la acción realizada para solucionar el problema.

Si las razones expuestas por EL CONTRATISTA son aceptadas por EL

CONTRATANTE, previo concepto de la Interventoría a cargo de HYDROS CHÍA S

en C. A. ESP. como eximentes de su responsabilidad, se le comunicará a EL

CONTRATISTA mediante escrito en el cual se podrán solicitar modificaciones o

correcciones a las acciones propuestas por EL CONTRATISTA.



Por el contrario, si las explicaciones rendidas por EL CONTRATISTA no son consideradas causas eximentes de responsabilidad, EL CONTRATANTE dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al recibo del informe de EL CONTRATISTA previo concepto favorable de la Interventoría de HYDROS MOSQUERA S. en C. A. ESP., (dentro del mismo término de setenta y dos (72) horas), impondrá las penas pertinentes mediante acto empresarial el cual no admitirá recurso alguno. Las penas podrán imponerse de manera sucesiva y se considerará agotada la etapa de imposición de penas cada mes, cuando el valor acumulado de las mismas alcance un valor igual al valor mensual del contrato. No obstante las disposiciones precedentes, EL CONTRATISTA, siempre que le fuere posible, efectuará de inmediato la corrección de la deficiencia, evitando las demoras relativas al procedimiento de información. PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE, aplicará a su criterio a EL CONTRATISTA penas según la siguiente escala:

Por la comisión de una cualquiera de las Faltas Leves, entre 1 y 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por la comisión de una cualquiera de las Faltas Graves, entre 11 y 50

salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por incurrir en una cualquiera de las Faltas Muy Graves, entre 51 y 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La imposición de las penas señaladas en la presente cláusula se hará sin perjuicio del derecho de EL CONTRATANTE, a solicitar judicial o extrajudicialmente la indemnización de perjuicios causados por el incumplimiento del presente contrato o exigir el cumplimiento de la obligación principal incumplida. PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA autoriza a que en caso de imposición de pena(s), el monto correspondiente le sea descontado de cualquier valor que le adeude o llegare a adeudarle a EL CONTRATANTE. DÉCIMA OCTAVA.- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En el evento en que EL CONTRATANTE dé por terminada la ejecución de las OBRAS por incumplimiento



de EL CONTRATISTA, de conformidad con lo estipulado en la clausula décima sexta, además de indemnizar por los perjuicios efectivamente causados, EL CONTRATISTA pagará a EL CONTRATANTE a título de cláusula penal pecuniaria un equivalente al treinta (30%) por ciento del valor del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE podrá exigir el pago del valor de la Cláusula Penal Pecuniaria, sin necesidad de constitución en mora o requerimiento alguno a EL CONTRATISTA, por renuncia expresa dentro del presente contrato por parte de El CONTRATISTA. PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA autoriza a EL CONTRATANTE a descontarle el valor de la cláusula penal pecuniaria directamente de cualquier suma que le adeude o llegue a adeudarle. Para aplicar este descuento bastará la simple comunicación de EL CONTRATANTE informando a EL CONTRATISTA la efectividad de la cláusula penal pecuniaria, suma que podrá también ser exigible judicial o extrajudicialmente. PARÁGRAFO TERCERO: No será requisito para la aplicación pecuniaria el agotamiento de la etapa de imposición de penas. DECIMA NOVENA.- REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA designará un representante autorizado y competente para actuar en su nombre en todo lo relativo a la ejecución de las Obras. Todas las comunicaciones relacionadas con la obra deberán provenir de y dirigirse a los representantes autorizados de las partes. El representante de EL CONTRATISTA deberá ser aceptado por EL CONTRATANTE y no podrá ser cambiado sin la previa autorización de éste. Los avisos, notificaciones, decisiones, instrucciones y demás comunicaciones del representante autorizado de EL CONTRATISTA obligarán de forma directa a EL CONTRATISTA. VIGÉSIMA.- CONTRATISTA INDEPENDIENTE: EL CONTRATISTA se considera un contratista independiente en los términos del Artículo 3o. del Decreto 2351 de 1965 y no el representante o empleado de EL CONTRATANTE. EL CONTRATISTA no tendrá facultad de hacer ninguna declaración, representación o compromiso de ninguna especie, ni de tomar ninguna acción que pueda comprometer a EL CONTRATANTE, salvo si ha sido autorizado previamente por escrito por este. EL CONTRATISTA se compromete a asumir todos los riesgos y a realizar la OBRA con sus propios medios y absoluta autonomía técnica y directiva y serán de su cargo y cuenta exclusiva, los salarios, prestaciones sociales, legales y extralegales, indemnizaciones y/o cualquier otra obligación laboral que tenga o llegase a tener con el personal utilizado para la ejecución de las OBRAS, pues EL



CONTRATISTA es el único y verdadero patrono de dicho personal. En consecuencia EL CONTRATISTA mantendrá libre y defenderá a EL CONTRATANTE de todo reclamo, acción o pretensión relacionado con este concepto. PARÁGRAFO: No obstante lo anterior, EL CONTRATANTE se reserva el derecho de exigir la exclusión de cualesquiera de los empleados de EL CONTRATISTA asignados a la ejecución de la OBRA. VIGÉSIMA PRIMERA.- LICENCIAS Y/O PERMISOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Todos los permisos y/o licencias que las disposiciones legales vigentes establezcan para llevar a cabo la ejecución de la presente obra y lo que de ellas se generen o deriven, estarán a cargo de EL CONTRATISTA al igual que sus costos, quien las tramitará a nombre de EL CONTRATANTE. Esta obligación deberá asumirla EL CONTRATISTA previa la iniciación de la ejecución de la obra y será responsable ante EL CONTRATANTE y/o terceros de las sanciones y/o perjuicios que con ocasión del incumplimiento se deriven. VIGÉSIMA SEGUNDA.- IMPUESTOS Y GASTOS DE LEGALIZACIÓN: Serán de cargo de EL CONTRATISTA todos aquellos tributos de carácter nacional o local que puedan derivarse de la ejecución del presente contrato, tales como impuestos, tasas, contribuciones, estampillas departamentales (incluyendo impuesto de timbre), así como aquellos que no tienen la calidad de tributos y se señalan como aportes parafiscales. EL CONTRATISTA se obliga a dar cumplimento a las disposiciones legales vigentes sobre facturación y a defender e indemnizar a EL CONTRATANTE de cualquier perjuicio, debidamente demostrado y cuantificado, que llegare a sufrir por incumplimiento de EL CONTRATISTA con tales normas. EL CONTRATISTA deberá cancelar el valor de los impuestos al momento de la suscripción del Contrato o en su defecto, autoriza a EL CONTRATANTE a descontar de cada factura o cuenta de cobro que presente, los valores correspondientes. VIGÉSIMA TERCERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Harán parte del contrato los siguientes documentos: 1. Condiciones generales y técnicas junto con sus anexos. 2. La oferta presentada por EL CONTRATISTA con los documentos adjuntos con

la misma, así como las modificaciones aceptadas por EL CONTRATANTE. 3. La comunicación de aceptación de la oferta.



4. Los documentos que se produzcan y los convenios adicionales que se acuerden y suscriban entre las partes durante la ejecución del contrato, firmados por EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA y/o su representante autorizado. Así mismo las actas a que haya lugar.

5. Las especificaciones de imagen corporativa de dotación para contratistas

elaborado por EL CONTRATANTE. 6. Los demás que las partes acuerden. VIGÉSIMA CUARTA.- MODIFICACIONES: Para que tenga validez, cualquier modificación al presente articulado se hará por escrito como anexo al mismo y deberá ser suscrita por los abajo firmantes o quienes tengan las atribuciones de representante legal únicamente. VIGÉSIMA QUINTA.- CLÁUSULA COMPROMISORIA: Las partes intervinientes acuerdan que toda controversia, diferencia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución, interpretación o terminación del presente contrato o relacionado con él directa o indirectamente, será resuelta por un Tribunal designado de común acuerdo por las partes y en el evento en que no lleguen a un acuerdo para designar el arbitro, aceptan que la designación la realice el centro de conciliación y arbitraje de la cámara de comercio de Bogotá D.C., que se sujetará a las normas legales existentes sobre la materia de acuerdo con las siguientes reglas: a. El árbitro será elegido de la lista oficial que para tal efecto lleva el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. b. El Tribunal estará integrado por un árbitro. c. La organización interna del Tribunal, se sujetará a los reglamentos previstos para el efecto por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. d. El Tribunal decidirá en derecho. e. El Tribunal funcionará en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. Igualmente, las partes hacen constar expresamente su compromiso de cumplir el Laudo Arbitral que se dicte. VIGÉSIMA SEXTA.- ACUERDO INTEGRAL: Las partes acuerdan que este documento con sus anexos comprende el total y exclusivo acuerdo celebrado entre ellas y sustituye todas las propuestas o acuerdos orales o escritos y todas las demás comunicaciones de las partes relacionadas con la materia de este contrato. Cualquier modificación o adición a los términos acordados en este documento deberá realizarse por escrito, que deberán firmar ambas partes en señal de aceptación para que pueda producir efectos jurídicos entre ellas.



VIGÉSIMA SEPTIMA.- TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO: EL CONTRATANTE, podrá dar por terminado este contrato, en caso de que EL CONTRATISTA incumpla cualquiera de las obligaciones adquiridas y especialmente las señaladas en la presente cláusula. En estos eventos, EL CONTRATANTE, no estará obligado a realizar requerimiento judicial o extrajudicial alguno, ni al pago de indemnización de perjuicios por dicho concepto, a los cuales EL CONTRATISTA renuncia expresamente. PARÁGRAFO PRIMERO: Se entiende como eventos de incumplimiento de EL CONTRATISTA entre otros, los siguientes: 1. La inejecución total, ejecución parcial, defectuosa o retrasada de la OBRA por parte de EL CONTRATISTA. 2. Mala fe de EL CONTRATISTA. 3. Incumplimiento repetido de EL CONTRATISTA con las disposiciones de Seguridad Industrial que lo obligan. 4. Incumplimiento de EL CONTRATISTA con lo estipulado en la CLÁUSULA DE CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. 5. La falta de constitución o renovación oportuna de las pólizas y garantías a que está obligado EL CONTRATISTA. 6. La suspensión de la ejecución de las obras sin razón que la justifique, a juicio del INTERVENTOR de EL CONTRATISTA o el retardo en su reanudación cuando se hubiesen suspendido por razones de fuerza mayor o caso fortuito. 7. La reiterada realización de actividades y obras sin cumplir los requisitos

establecidos en las Especificaciones Técnicas.

8. La declaratoria de liquidación de EL CONTRATISTA en los términos de la Ley 222 de 1995 o cualquier otra aplicable a esta materia. 9. La negativa o renuencia de EL CONTRATISTA a ejecutar trabajos o reparar los daños que la interventoría le indique.



10. La incapacidad financiera de EL CONTRATISTA la cual se presume cuando se produce un retraso en el pago de salarios y prestaciones sociales de los trabajadores o proveedores a su cargo o cuando es embargado judicialmente en ejercicio de cualquier acción que afecte la ejecución de la obra. 11. Incumplimiento grave y reiterado de EL CONTRATISTA a las disposiciones de Seguridad Industrial y de Control Ambiental que lo obligan. PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando EL CONTRATANTE dé por terminado el contrato, podrá retener las sumas adeudadas a EL CONTRATISTA y hacer efectiva las penas y las garantías del caso. VIGESIMA OCTAVA.- RÉGIMEN JURÍDICO: Puesto que EL CONTRATISTA ejecutará el presente contrato con completa independencia y autonomía técnica y administrativa y financiera, y sin subordinación con respecto a EL CONTRATANTE, queda entendido que no habrá vínculo laboral, ni administrativo ni de ninguna índole entre el personal utilizado por EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE, por lo tanto será de cargo de EL CONTRATISTA, el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, aportes parafiscales y el cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre contratación de personal, en ningún caso podrá reclamar o percibir sumas diferentes a los pagos señalados en la cláusula CUARTA del presente contrato. VIGESIMA NOVENA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El contrato podrá terminarse por: 1) Mutuo acuerdo en cualquier momento. 2) La cesión del contrato por mutuo acuerdo. 3) Liquidación, disolución o incapacidad financiera de cualquiera de las partes. 4) Por fuerza mayor o caso fortuito que imposibilite de manera definitiva el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 5) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por cualquiera de las partes, debidamente comprobada por la parte que la aduce, para lo cual la parte cumplida remitirá a la parte incumplida una comunicación escrita que de cuenta de los incumplimientos de las obligaciones contractuales que motivan la terminación del contrato. 6) Por vencimiento del término pactado para su duración. 7) Por incurrir alguna de las partes en violación de la ley 8) Por la terminación anticipada por cualquier causa del Convenio N° EPC-CI 017 sin la ejecución total del objeto del mismo. PARÁGRAFO: En cualquier caso de terminación del presente contrato, las partes procederán a liquidarlo, estableciendo los valores que se adeuden recíprocamente para definir si existe algún saldo por cancelar. Si el mismo fuere a favor de EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA deberá cancelarlo en el plazo



establecido en el Acta de Liquidación del Contrato y si no lo hiciese así, EL CONTRATANTE, podrá cobrarlo ejecutivamente. Si el saldo fuera a favor de EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE, deberá igualmente cancelarlo dentro del plazo establecido en el Acta de Liquidación del Convenio y si no lo hiciese así, EL CONTRATISTA podrá acudir a los mecanismos destinados por la Ley para tal fin. TRIGÉSIMA.- AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: Todo el personal requerido por EL CONTRATISTA para el cumplimiento del objeto del presente contrato, estará bajo su exclusiva responsabilidad y su directa dependencia laboral, EL CONTRATISTA se compromete a asumir todos los riesgos, quedando a su cargo y cuenta exclusiva, los salarios, prestaciones sociales, legales, extralegales, indemnizaciones y/o cualquier otra obligación laboral que tenga o llegase a tener, con el personal utilizado para la ejecución del objeto del contrato, pues EL CONTRATISTA es el único y verdadero empleador de dicho personal. En consecuencia, EL CONTRATISTA mantendrá libre y defenderá a EL CONTRATANTE de todo reclamo, acción o pretensión relacionada con este concepto. PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA, deberá tener actualizados los aportes que establece la ley a las diferentes Entidades; como aportes laborales (salud, pensiones, riesgos profesionales, parafiscales, etc.), seguros y demás requisitos exigidos en las normas vigentes. PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento en que EL CONTRATISTA se vea obligado a pagar cualquier suma originada en la responsabilidad de EL CONTRATISTA, se autoriza a EL CONTRATANTE para que descuente el respectivo valor de la suma adeudada a EL CONTRATISTA. TRIGÉSIMA PRIMERA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio contractual es la ciudad de Bogotá D.C. Para el envío de correspondencia, notificaciones y demás fines relacionados con el presente contrato, las partes indican las siguientes direcciones:

EL CONTRATANTE EL CONTRATATISTA Dirección Mosquera Cundinamarca: Carrera 1 No. 4-12 Dirección Bogotá D.C.: Av. Cra. 45 No. 122 – 56, Piso 4.

Dirección: xxxxxxxxxxxxxxx



Teléfono Mosquera: 8279196 Teléfono Bogotá D.C.: 6195503

Telefax: xxxxxxxxxxxxxxxx

Fax Bogotá D.C.: 6195580

Email: [email protected]

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- PERFECCIONAMIENTO: Las partes entienden perfeccionado este contrato, con el acuerdo de voluntades sobre objeto y contraprestaciones que se manifiesta con su firma y para la ejecución se requiere de la identificación del personal que prestara el servicio por parte de EL CONTRATISTA, mediante la firma del acta de inicio y la entrega y aprobación de las garantías exigidas en el presente contrato. Para constancia de todo lo anterior y como constancia de total aceptación de las partes, se suscribe el presente contrato en dos originales del mismo tenor, a los xxxxxxxx (xx) días del mes de xxxxxxxx del año dos mil trece (2013) en la ciudad de Bogotá D.C. EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA LUIS FABIAN CASTILLA RODRIGUEZ XXXXXXXXXXXXXXX Gerente General XXXXXXXXXXXXXXXXXX GESTAGUAS S.A. E.S.P. Representante Legal HYDROS MOSQUERA S. en C. A. E.S.P.

Documents

TERMINOS DE REFERENCIA CONSTRUCCIÓN COLECTOR AGUAS LLUVIAS ...€¦CONSTRUCCIÓN COLECTOR AGUAS LLUVIAS ZONA INDUSTRIAL MONTANA EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA MOSQUERA FEBRERO DE 2013