-
1
PLIEGOS LICITACION OBRAS
LICITACION OBRAS
CDIGO DEL PROCESO: LICO-IMM-001-2012
OBJETO DE CONTRATACIN:
CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DEL BARRIO BUENOS AIRES DE LA
CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO.
Machala, Febrero de 2012
-
2
LICITACIN OBRAS
LICO-IMM-001-2012
NDICE
SECCIN I CONVOCATORIA
SECCIN II OBJETO DE LA CONTRATACIN
SECCIN III CONDICIONES GENERALES
3.1 Comisin Tcnica
3.2 Participantes
3.3 Presentacin y apertura de ofertas
3.4 Inhabilidades
3.5 Modelos obligatorios de pliegos
3.6 Obligaciones del Oferente
3.7 Preguntas, Respuestas y Aclaraciones
3.8 Modificacin de los Pliegos
3.9 Convalidacin de errores de forma
3.10 Causas de Rechazo
3.11 Adjudicacin y Notificacin
3.12 Garantas
3.13 Cancelacin del Procedimiento
3.14 Declaratoria de Procedimiento Desierto
3.15 Adjudicatario Fallido
3.16 Proyecto del Contrato
3.17 Precios Unitarios y Reajuste
3.18 Moneda de Cotizacin y Pago
3.19 Reclamos
3.20 Administracin del Contrato
3.21 Fiscalizacin
3.22 Control ambiental
3.23 Autoinvitacin
SECCIN IV CONDICIONES ESPECFICAS
4.1 Vigencia de la oferta
4.2 Plazo de Ejecucin
4.3 Precio de la Oferta
4.4 Forma de Pago
4.4.1 Anticipo
4.4.2 Valor restante de la obra
4.5 Fiscalizacin
4.6 Mtodo de evaluacin de las ofertas
4.7 Obligaciones del Contratista
4.8 Obligaciones de la Contratante
4.9 Ejecucin del Contrato
-
3
4.9.1 Inicio, Planificacin y Control de Obra
4.9.2 Cumplimiento de Especificaciones
4.9.3 Personal del contratista
4.9.4 Materiales
4.9.5 Vigilancia y Custodia
4.9.6 Trabajos Defectuosos o no Autorizados
4.9.7 Facturacin y Reajuste
4.9.8 Pagos
4.10 Formularios para la Elaboracin de las Ofertas
4.10.1 Requisitos Mnimos
4.10.1.1 Oferta Tcnica
4.10.1.2 Oferta Econmica
4.10.2 Forma de Presentar la Oferta
4.11 Anexos de las Condiciones Especficas
4.11.1 Especificaciones Tcnicas
4.11.2 Planos del Proyecto
4.11.3 Presupuesto Referencial
4.11.4 Equipo Mnimo
SECCIN V PROYECTO DE CONTRATO
SECCIN VI MODELOS DE FORMULARIOS
Formulario No. 1 CARTA DE PRESENTACIN Y COMPROMISO
Formulario No. 2 TABLA DE DESCRIPCIN DE RUBROS, UNIDADES,
CANTIDADES Y PRECIOS
Formulario No. 3 DATOS GENERALES DEL OFERENTE
Formulario No 4 ANLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Formulario No. 5 SITUACIN FINANCIERA
Formulario No. 6 VARIACIONES DE LA SITUACIN FINANCIERA DEL
OFERENTE
Formulario No. 7 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO
Formulario No. 8 PERSONAL TCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO
Formulario No. 9 MODELO DE CURRCULUM VITAE
Formulario No. 10 EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Formulario No. 11 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS
Formulario No. 12 METODOLOGA DE CONSTRUCCIN
Formulario No. 13 A PARTICIPACIN NACIONAL DEL CONTRATISTA EN
LA
EJECUCIN DEL CONTRATO
Formulario No. 13 B ESTIMACIN DE LA PARTICIPACIN NACIONAL
COMO
RESULTADO DEL ESTUDIO DE DESAGREGACIN
TECNOLGICA REALIZADO POR LA CONTRATANTE
Formulario No. 14 REFERENCIA RESOLUCIN INCOP 037-09 (que
sustituye a la
Resolucin INCOP No. 028-09)
-
4
LICITACIN OBRAS
LICO-IMM-001-2012
SECCIN I
CONVOCATORIA
De acuerdo con los Pliegos de Licitacin elaborados por la I.
Municipalidad de Machala,
aprobados por el seor Carlos Falquez Batallas, Alcalde de
Machala mediante Resolucin
Administrativa No. 020-AMM-2011 del 29 de Febrero de 2012, se
convoca a las personas
naturales y jurdicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de
stas o consorcios o
compromisos de asociacin o consorcio, legalmente capaces para
contratar, a que presenten
sus ofertas para la CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DEL
BARRIO
BUENOS AIRES DE LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO.
Los oferentes que participen individualmente o en asociacin
debern estar inscritos y
habilitados como proveedores en el Registro nico de Proveedores
-RUP-, conforme lo
dispone el artculo 18 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de
Contratacin Pblica
(LOSNCP).
El Presupuesto Referencial es de $ 1092.635,32 (Un milln noventa
y dos mil seiscientos treinta y cinco 32/100/100 dlares de Estados
Unidos de Amrica, ms IVA y el plazo
estimado para la ejecucin del Contrato es de 240 das, contado a
partir de la fecha que se
estipule en el contrato.
Las condiciones generales de esta convocatoria son las
siguientes:
1.- Los Pliegos estn disponibles, sin ningn costo, en el
portal
www.compraspublicas.gov.ec, de conformidad con lo previsto en el
inciso 4 del artculo 31
de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica
-LOSNCP-, nicamente el
oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificacin
de la adjudicacin, pagar a
la entidad el valor de $ 1.092,64 dlares americanos.
2.- Los interesados podrn formular preguntas en el trmino mnimo
de 3 das y mximo de
6 das, de acuerdo a lo que establezca la entidad contratante. La
Comisin Tcnica
absolver las preguntas y realizar las aclaraciones necesarias,
en un trmino mnimo de 3
das y mximo de 6 das subsiguientes a la conclusin del perodo
establecido para formular
preguntas y aclaraciones.
3.- La oferta tcnica en original se presentar en la Secretara de
la Comisin Tcnica, ubicada en el Palacio Municipal de Machala,
primer piso alto, Avenida 25 de junio y 9 de Mayo, hasta las
15H00 del da 15 de Marzo del 2012 de acuerdo con lo establecido
en el Reglamento General
de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica;
adicionalmente, se
incluir el formulario impreso que contendr la oferta econmica,
la que previamente deber
subirse a travs del portal www.compraspublicas.gov.ec, en la
misma fecha en que se cierre
el plazo para la presentacin de la oferta. La apertura de las
ofertas se realizar una hora
ms tarde de la hora prevista para la recepcin de las ofertas
tcnicas.
-
5
4.- La oferta debe presentarse por la totalidad de la
contratacin.
5.- La evaluacin de las ofertas se realizar aplicando los
parmetros de calificacin
previstos en los Pliegos, conforme lo dispone el artculo 54 del
Reglamento General de la
LOSNCP.
6.- Los pagos del contrato se realizarn con cargo a los fondos
provenientes de la partida
presupuestaria N B300.360.750107.000.07.01.001.0000.0000
CONSTRUCCIONES Y
EDIFICACIONES, financiada con recursos propios de la Institucin.
Los pagos se realizarn contra
presentacin de planillas por avance de obra, de conformidad con
lo indicado en el proyecto de
contrato.
Se otorgara un anticipo del cincuenta por ciento (50%) del valor
total del contrato.
7.- El procedimiento se ceir a las disposiciones de la LOSNCP,
su Reglamento General,
las resoluciones del INCOP y los presentes Pliegos.
Machala, 29 de Febrero del 2012
Carlos Falquez Batallas
ALCALDE DE MACHALA
-
6
LICITACIN OBRAS
LICO-IMM-001-2012
SECCIN II
OBJETO DE LA CONTRATACIN
Este procedimiento precontractual tiene como propsito
seleccionar la oferta de Mejor
Costo, en los trminos del numeral 18 del artculo 6 de la LOSNCP,
para la construccin de:
CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DEL BARRIO BUENOS
AIRES DE LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO.
-
7
LICITACIN OBRAS
LICO-IMM-001-2012
SECCIN III
CONDICIONES GENERALES
3.1 Comisin Tcnica: Todo proceso de licitacin presupone la
conformacin obligatoria
de una Comisin Tcnica, integrada de acuerdo al artculo 18 del
Reglamento General de
la LOSNCP, encargada del trmite del proceso y la elaboracin de
los pliegos, de acuerdo
a lo previsto en el artculo 49 de la LOSNCP.
Esta comisin analizar las ofertas, incluso en el caso de haberse
presentado una sola,
considerando los parmetros de calificacin establecidos en estos
pliegos, y recomendar
a la mxima autoridad de la entidad contratante la adjudicacin o
la declaratoria de
procedimiento desierto.
3.2 Participantes: La convocatoria est abierta para las personas
naturales o jurdicas,
nacionales, asociaciones de stas o consorcios, que tengan inters
en participar en este
procedimiento y que se encuentren habilitadas en el Registro
nico de Proveedores, RUP.
Cuando exista un compromiso de asociacin o consorcio, para la
participacin en
cualquier procedimiento de licitacin, todos los miembros de la
asociacin debern estar
habilitados en el RUP al tiempo de presentar la oferta, y se
designar un Procurador
Comn de entre ellos, que actuar a nombre de los comprometidos.
En caso de ser
adjudicados, los comprometidos debern constituirse en asociacin
o consorcio e inscribir
tal persona jurdica en el RUP, previa la firma del contrato,
dentro del trmino previsto
para la firma del mismo; en caso contrario, se declarar a los
integrantes del compromiso
de asociacin o consorcio como adjudicatarios fallidos.
3.3 Presentacin y apertura de ofertas: La oferta tcnica,
incluida la impresin de la oferta
econmica, la cual se deber subir a travs del portal
www.compraspublicas.gov.ec, junto
con el formulario N 02 de los pliegos y una impresin del mismo,
se adjuntar a la oferta
tcnica, se presentar en un sobre nico en la Secretara de la
Comisin Tcnica, en la fecha
y hora indicadas en la convocatoria, debidamente foliada y
rubricada.
No se exigir a los oferentes la entrega de documentos que
previamente hayan sido
entregados para efectos de habilitarse en el Registro nico de
Proveedores. Tampoco se
exigir que la documentacin presentada por los oferentes sea
notarizada; nicamente el
oferente adjudicatario deber cumplir con la entrega notarizada
de documentos.
Una hora ms tarde de fenecido el plazo para la presentacin del
sobre nico, se proceder a
la apertura de las ofertas recibidas. El acto de apertura de
ofertas ser pblico.
3.4 Inhabilidades: No podrn participar en el presente
procedimiento precontractual, por s o
por interpuesta persona, las personas que incurran en las
inhabilidades generales y especiales,
de acuerdo a los artculos 62 y 63 de la LOSNCP, y 110 y 111 del
Reglamento General de la
LOSNCP.
-
8
De manera obligatoria, los oferentes debern llenar el formulario
establecido en la Resolucin
INCOP 037-09, de 27 de noviembre de 2009 (que sustituye a la
Resolucin INCOP No. 028-
09).
3.5 Modelos obligatorios de pliegos: El oferente, de forma
obligatoria, presentar su oferta
utilizando el modelo de pliego establecido por el INCOP.
3.6 Obligaciones del Oferente: Los oferentes debern revisar
cuidadosamente los Pliegos y
cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisin
o descuido del oferente al
revisar los documentos no le relevar de sus obligaciones con
relacin a su oferta. Para
presentar la oferta de participacin nacional mnima deber tener
en cuenta el estudio de desagregacin tecnolgica realizado por la
Entidad Contratante, cuyo resultado global se
describe en el formulario No. 13 B.
3.7 Preguntas, Respuestas y Aclaraciones: Si el interesado,
luego del anlisis de los Pliegos
detecta un error u omisin o inconsistencia, o necesita una
aclaracin sobre una parte de los
documentos, deber solicitarla a la Comisin Tcnica a travs del
portal. La I. Municipalidad
de Machala responder las aclaraciones solicitadas a travs del
portal, de acuerdo a lo
establecido en el numeral 2 de la convocatoria.
3.8 Modificacin de los Pliegos: La Comisin Tcnica podr emitir
aclaraciones o
modificaciones de los pliegos, por propia iniciativa o a pedido
de los participantes, siempre
que stas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del
contrato, modificaciones que
debern ser publicadas en el portal www.compraspublicas.gov.ec.,
hasta el trmino mximo
de responder preguntas o realizar aclaraciones.
Asimismo, la mxima autoridad de la entidad contratante o su
delegado, podr cambiar el
cronograma con la motivacin respectiva; el cambio ser publicado
en el portal
www.compraspublicas.gov.ec y podr realizarse hasta la fecha
lmite de la etapa de
respuestas y aclaraciones.
3.9 Convalidacin de errores de forma: Si se presentaren errores
de forma, las ofertas
podrn ser convalidadas por el oferente en un trmino de entre 2 a
5 das, contado a partir de
la fecha de notificacin, a criterio de la entidad contratante.
As mismo, dentro del perodo
de convalidacin, los oferentes podrn integrar a su oferta
documentos adicionales que no
impliquen modificacin del objeto de la misma, conforme al
artculo 23 del Reglamento
General de la LOSNCP. En este caso, la entidad contratante
recibir fsicamente los
documentos correspondientes.
La entidad contratante est obligada a analizar en profundidad
cada una de las ofertas
presentadas en la etapa de calificacin, a fin de determinar
todos los errores de forma existentes
en ellas, respecto de los cuales notificar a travs del portal
www.compraspublicas.gov.ec en
el mismo da y hora a cada uno de los oferentes, el requerimiento
de convalidacin respectivo.
Los oferentes notificados podrn convalidar tales errores para
efectos de ser calificados.
Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas,
determina la existencia de uno o
ms errores de forma, se deber reprogramar el cronograma del
proceso, en funcin del
trmino concedido a los oferentes para efectos de que convaliden
los errores de forma
notificados.
-
9
3.10 Causas de Rechazo: Luego de evaluados los documentos del
Sobre nico, la Comisin
Tcnica rechazar una oferta por las siguientes causas:
3.10.1 Si no cumpliera los requisitos exigidos en las
condiciones generales, especificaciones
tcnicas y formularios de estos pliegos.
3.10.2 Si se hubiera entregado la oferta en lugar distinto al
fijado o despus de la hora
establecida para ello.
3.10.3 Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o
evidentes, que no puedan ser
convalidados por no se errores de forma. Los errores de forma
debern ser obligatoriamente
notificados al oferente respectivo, para que pueda
convalidarlos.
3.10.4 Si el contenido de los formularios presentados difiere
del solicitado en los pliegos,
condicionndolos o modificndolos, de tal forma que se alteren las
condiciones previstas para
la ejecucin del contrato.
3.10.5 Si se presentaren documentos con tachaduras o enmiendas
no salvadas cuando no
puedan ser convalidadas de acuerdo a lo dispuesto en el artculo
23 del Reglamento General
de la LOSNCP.
3.10.6 Si los anlisis de precios unitarios no han sido
elaborados conforme a las
especificaciones tcnicas.
3.10.7. Si se comprobara que el equipo mnimo presentado por el
oferente se encuentra
comprometido en otro proyecto, que puede ser sujeto de inspeccin
previa.
Una oferta ser descalificada en cualquier momento del proceso,
si se comprobare falsedad o
adulteracin de la informacin presentada.
La adjudicacin se circunscribir a las ofertas calificadas. No se
aceptarn ofertas
alternativas. Ningn oferente podr intervenir con ms de una
oferta.
3.11 Adjudicacin y Notificacin: La mxima autoridad de la entidad
contratante, con
base en los resultados de la evaluacin, adjudicar el contrato a
la ms conveniente
conforme a los trminos establecidos en el numeral 18 del artculo
6 de la LOSNCP,
mediante resolucin motivada, de acuerdo a lo establecido en el
Art. 8 de la Resolucin
INCOP No. 022-09 de 12 de mayo de 2009.
La adjudicacin podr ser total o parcial, de acuerdo al inters
institucional y con base en los
mritos del proceso.
La notificacin de la adjudicacin se la realizar a travs del
portal
www.compraspublicas.gov.ec, con la respectiva resolucin de
adjudicacin emitida por la
mxima autoridad, o su delegado, de la entidad contratante.
3.12 Garantas: En este contrato se debern presentar las garantas
previstas en los artculos
73, 74, 75 y 76 de la LOSNCP.
-
10
3.12.1 La garanta de fiel cumplimiento del contrato, que se
rendir por un valor
igual al 5% del monto total del contrato.
3.12.2 La garanta del anticipo que respalde el 100% del valor
recibido por este concepto.
3.12.3 Las garantas tcnicas, en el caso de que se contemple la
provisin o instalacin de
equipos a las obras.
Las garantas indicadas en el numeral anterior sern entregadas,
en cualquiera de las formas
establecidas en el Artculo 73 de la LOSNCP. Sin embargo, para la
garanta indicada en la
letra a) del numeral anterior, nicamente ser rendida en las
formas establecidas en los
numerales 1, 2 y 5 del artculo 73 de la LOSNCP.
La garanta tcnica cumplir las condiciones establecidas en el
artculo 76 de la LOSNCP,
caso contrario se la remplazar por una de las garantas sealadas
en el artculo 73 de la
LOSNCP, por el valor total de los bienes.
Las garantas se devolvern conforme lo previsto en el Artculo 77
de la LOSNCP.
El valor por concepto de anticipo ser depositado en una cuenta
que el contratista aperturar
en un banco estatal o privado de propiedad de entidades del
Estado en un cincuenta por
ciento o ms. 1
El contratista deber autorizar expresamente en el contrato el
levantamiento del sigilo
bancario de la cuenta en la que ser depositado el anticipo
recibido. El Administrador del
Contrato designado por la entidad contratante verificar que los
movimientos de la cuenta
correspondan estrictamente al proceso de devengamiento del
anticipo o ejecucin
contractual.
La amortizacin del anticipo otorgado seguir las siguientes
reglas:
Se efectuar en lo posible en las cinco primeras planillas,
propendiendo a que finalice en el mismo ejercicio
presupuestario.
En todo caso, el anticipo otorgado no podr ser devengado en un
periodo superior a un ao de otorgado.
3.13 Cancelacin del Procedimiento: En cualquier momento
comprendido entre la
convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentacin
de las ofertas, la mxima
autoridad de la entidad contratante podr declarar cancelado el
procedimiento, mediante
resolucin debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en
el artculo 34 de la
LOSNCP.
3.14 Declaratoria de Procedimiento Desierto: La mxima autoridad
de la Entidad
Contratante, antes de resolver la adjudicacin, podr declarar
desierto el procedimiento de
1 La disposicin sobre el valor mximo por concepto de anticipo,
se incluye en virtud del oficio No.
T.1056 SGJ-09-1552 de 18 de junio de 2009, emitido por la
Subsecretara General Jurdica de la Presidencia
de la Repblica.
-
11
manera total o parcial, en los casos previstos en los numerales
1, 2 y 4 el artculo 33 de la
LOSNCP.
Dicha declaratoria se realizar mediante resolucin motivada de la
mxima autoridad de la
Entidad Contratante. Una vez declarado desierto el
procedimiento, la mxima autoridad
podr disponer su archivo o su reapertura.
3.15 Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no
celebrare el contrato dentro
del trmino previsto, por causas que le sean imputables, la mxima
autoridad de la Entidad
Contratante le declarar adjudicatario fallido y una vez que
notifique de esta condicin al
INCOP, proceder de conformidad con los artculos 35 y 98 de la
LOSNCP.
As mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artculo114 del
Reglamento General de la
LOSNCP, la entidad contratante llamar al oferente que ocup el
segundo lugar en el orden
de prelacin para que suscriba el contrato, el cual deber cumplir
con los requisitos
establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la
obligacin de mantener su oferta
hasta la suscripcin del contrato. Si el oferente llamado como
segunda opcin no suscribe el
contrato, la entidad declarar desierto el proceso, sin perjuicio
de la sancin administrativa
aplicable al segundo adjudicatario fallido.
3.16 Proyecto del Contrato: Notificada la adjudicacin, dentro de
un trmino de 15 das
contado a partir de la misma, la entidad contratante formalizar
el proyecto de contrato que
es parte integrante de estos pliegos, de acuerdo a lo
establecido en los artculos 68 y 69 de la
LOSNCP y 112 y 113 de su Reglamento General.
3.17 Precios Unitarios y Reajuste: Las obras se contratarn bajo
la modalidad de Precios
Unitarios. Las cantidades de obra que constarn en el contrato
son estimadas y pueden variar
durante la ejecucin del mismo.
Los anlisis de precios unitarios presentados por el oferente son
de su exclusiva
responsabilidad. No hay opcin a reclamo por precios
unitarios.
Los precios unitarios sern reajustados: si durante la ejecucin
del contrato se produjeren
variaciones de los costos de sus componentes. El reajuste se
efectuar mediante la
aplicacin de frmula(s) elaborada(s) con base en el anlisis de
los precios unitarios de la
oferta adjudicada y conforme lo dispuesto en el Ttulo IV, DE LOS
CONTRATOS,
Captulo VII, REAJUSTE DE PRECIOS de la LOSNCP, y de su
Reglamento General.
De acuerdo a lo dispuesto en el artculo 131 del Reglamento
General, el derecho a percibir
el reajuste de precios es renunciable. Si se optare por esta
posibilidad, el contrato deber
reflejar tal situacin en una clusula expresa.
3.18 Moneda de Cotizacin y Pago: Las ofertas debern presentarse
en dlares de los
Estados Unidos de Amrica. Los pagos se realizarn en la misma
moneda.
3.19 Reclamos: Para el evento de que los oferentes o
adjudicatarios presenten reclamos
relacionados con su oferta, se deber considerar lo establecido
en los artculos 102 y 103 de
la LOSNCP, segn el procedimiento que consta en los artculos 150
al 159 de su
Reglamento General.
-
12
3.20 Administracin del Contrato: La entidad contratante designar
de manera expresa un
administrador del contrato, quien velar por el cabal y oportuno
cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptar las
acciones que sean
necesarias para evitar retrasos injustificados e impondr las
multas y sanciones a que
hubiere lugar.
El administrador del contrato velar porque la fiscalizacin acte
de acuerdo con las
especificaciones constantes en los pliegos y en el propio
contrato.
3.21 Fiscalizacin: Velar por la correcta ejecucin de la obra, a
fin de que el proyecto se
ejecute de acuerdo a sus diseos definitivos, especificaciones
tcnicas, cronogramas de
trabajo, recomendaciones de los diseadores y normas tcnicas
aplicables. La fiscalizacin
podr ser realizada por servidores de la entidad o por terceros,
de ser el caso.
3.22 Control ambiental: El contratista deber realizar todas las
actividades en
observancia de la normativa ambiental vigente. A la oferta se
adjuntarn los estudios que
sean necesarios.
3.23 Autoinvitacin: El proveedor que a la fecha de la
convocatoria no se encuentra
habilitado en el Registro nico de Proveedores, RUP, en la
categora correspondiente al
objeto del proceso de contratacin, y tenga las condiciones
legales para participar en l,
podr recategorizarse en la actividad respectiva, para lo cual
deber acudir a las oficinas del
RUP y presentar los documentos respectivos. La autoinvitacin es
una opcin del Portal
www.compraspublicas.gov.ec que aparecer una vez realizada la
recategorizacin, y que
podr utilizarse hasta la fecha lmite de entrega de ofertas, segn
el cronograma del proceso.
-
13
LICITACIN OBRAS
LICO-IMM-001-2012
SECCIN IV
CONDICIONES ESPECFICAS
4.1 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entendern vigentes
hasta 90 das, de acuerdo a lo
establecido en el artculo 30 de la LOSNCP.
4.2 Plazo de Ejecucin: El plazo de ejecucin de la obra es de 240
das, contado a partir de
lo estipulado en el contrato.
4.3 Precio de la Oferta: El precio de la oferta deber cubrir el
valor de la depreciacin,
operacin y mantenimiento de los equipos, (si son de propiedad
del oferente) y el costo de
arrendamiento en el caso de ser alquilados, el costo de los
materiales, equipos y accesorios a
incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra,
transporte, etc.; los costos
indirectos, los impuestos y tasas vigentes; as como, los
servicios para la ejecucin completa
de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para
entregar la obra contratada lista para
ser puesta en servicio.
El oferente deber ofertar todos y cada uno de los rubros
sealados en la Tabla de
Cantidades y Precios que consta en los Pliegos (Formulario No.
2), para la obra que
propone ejecutar.
4.4 Forma de Pago: Los pagos se realizarn de la manera prevista
en el Numeral 6 de la
Convocatoria y en el Proyecto de Contrato.
4.4.1 Anticipo: Se otorgara un anticipo del cincuenta por ciento
(50%) del valor total del
contrato.
4.4.2 Valor restante de la obra: mediante pago contra
presentacin de planillas mensuales,
debidamente aprobadas por la Fiscalizacin. De cada planilla se
descontar la amortizacin
del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en
legal aplicacin del Contrato.
4.5 Fiscalizacin:
De acuerdo con la magnitud y complejidad del proyecto, para la
etapa de construccin la
entidad contratante deber establecer la supervisin obligatoria y
permanente, con el objeto
de asegurar el cumplimiento del diseo y especificaciones, en las
obras contratadas, es este
espacio, utilizando algunas o todas las atribuciones que constan
a continuacin:
a) Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto
cumplimiento de las clusulas del contrato de construccin, a fin de
que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseos
definitivos, especificaciones tcnicas, programas de trabajo,
recomendaciones de los
diseadores y normas tcnicas aplicables.
-
14
b) Detectar oportunamente errores y/u omisiones de los
diseadores as como imprevisiones tcnicas que requieran de acciones
correctivas inmediatas que conjuren la
situacin.
c) Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados. d)
Conseguir de manera oportuna se den soluciones tcnicas a problemas
surgidos durante la ejecucin del contrato.
e) Obtener que el equipo y personal tcnico de las constructoras
sea idneo y suficiente para la obra.
f) Obtener informacin estadstica sobre personal, materiales,
equipos, condiciones climticas, tiempo trabajado, etc. del
proyecto.
g) Conseguir que los ejecutivos de la entidad contratante se
mantengan oportunamente informados del avance de obra y problemas
surgidos en la ejecucin del proyecto.
Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos
acordados y con los costos
programados, a la fiscalizacin se le asigna, entre otras, las
siguientes funciones,
dependiendo del tipo de obra, magnitud y complejidad del
proyecto:
a. Revisin de los parmetros fundamentales utilizados para los
diseos contratados y elaboracin o aprobacin de "planos para
construccin", de ser necesarios.
b. Evaluacin peridica del grado de cumplimiento de los programas
de trabajo. c. Revisin y actualizacin de los programas y
cronogramas presentados por el contratista.
d. Ubicar en el terreno todas las referencias necesarias, para
la correcta ejecucin del proyecto.
e. Sugerir durante el proceso constructivo la adopcin de las
medidas correctivas y/o soluciones tcnicas que estime necesarias en
el diseo y construccin de las obras, inclusive
aquellas referidas a mtodos constructivos.
f. Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar,
verificar y certificar la exactitud de las planillas de pago,
incluyendo la aplicacin de las frmulas de reajuste de
precios.
g. Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar
su buena calidad y la de los rubros de trabajo, a travs de ensayos
de laboratorio que deber ejecutarse
directamente o bajo la supervisin de su personal.
h. Resolver las dudas que surgieren en la interpretacin de los
planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier
asunto tcnico relativo al proyecto.
i. Preparar peridicamente, los informes de fiscalizacin
dirigidos al contratante, que contendrn por lo menos la siguiente
informacin:
a. Anlisis del estado del proyecto en ejecucin, atendiendo a los
aspectos econmicos, financieros y de avance de obra.
b. Clculo de cantidades de obra y determinacin de volmenes
acumulados. c. Informes de los resultados de los ensayos de
laboratorio, y comentarios al respecto. d. Anlisis y opinin sobre
la calidad y cantidad del equipo dispuesto en obra. e. Anlisis del
personal tcnico del contratante. f. Informe estadstico sobre las
condiciones climticas de la zona del proyecto. g. Referencia de las
comunicaciones cursadas con el contratista. h. Otros aspectos
importantes del proyecto. i. Calificar al personal tcnico de los
constructores y recomendar reemplazo del personal que no satisfaga
los requerimientos necesarios.
j. Comprobar peridicamente que los equipos sean los mnimos
requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones
de uso.
-
15
k. Anotar en el libro de obra las observaciones, instrucciones o
comentarios que a su criterio deben ser considerados por el
contratista para el mejor desarrollo de la obra.
Aquellos que tengan especial importancia se consignarn
adicionalmente por oficio regular.
l. Verificar que el contratista disponga de todos los diseos,
especificaciones, programas, licencias y dems documentos
contractuales.
m. Coordinar con el contratista, en representacin del
contratante, las actividades ms importantes del proceso
constructivo.
n. Participacin como observador en las recepciones provisional y
definitiva informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos
ejecutados, la legalidad y exactitud de
los pagos realizados.
o. Revisar las tcnicas y mtodos constructivos propuestos por el
contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de
ser el caso.
p. Registrar en los planos de construccin todos los cambios
introducidos durante la construccin, para obtener los planos
finales de la obra ejecutada.
q. En proyectos de importancia, preparar memorias tcnicas sobre
los procedimientos y mtodos empleados en la construccin de las
obras.
r. Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, materiales
y obras o parte de ellas. s. Exigir al contratista el cumplimiento
de las leyes laborales y reglamentos de seguridad industrial.
t. Se debe cumplir estrictamente el registro del Libro de Obra
conforme lo establece las Normas de Control Interno, dado por la
Contralora General del Estado segn Registro
Oficial N 87 de fecha 14 de Diciembre del 2009.
4.5.1 Suspensin de los Trabajos: La fiscalizacin dispondr la
suspensin de una parte o
de la totalidad de la obra, en cualquier momento, cuando se
detecte incumplimiento del
diseo y especificaciones en las obras contratadas. La suspensin
durar hasta que el
contratista acate las recomendaciones impartidas por la
fiscalizacin.
Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darn
lugar a prrroga de
plazo, pagos adicionales o indemnizaciones al contratista.
4.6 Mtodo de evaluacin de las ofertas: De manera general, la
evaluacin de las ofertas
se encaminar a proporcionar una informacin imparcial sobre si
una oferta debe ser
rechazada y cul de ellas cumple con el concepto de mejor costo
en los trminos
establecidos en el numeral 18 del artculo 6 de la LOSNCP. Se
establecen para ello dos
etapas: la primera, en la que se analizan los documentos
exigidos cuya presentacin permite
habilitar las propuestas (cumple o no cumple o check list), que
posteriormente sern calificadas con base en los parmetros de
calificacin establecidos en el proceso, que
constan en el Portal. La entidad contratante, bajo su
responsabilidad, deber asegurar que los
parmetros de calificacin publicados en el portal y su respectiva
incidencia en la puntuacin final- hayan sido los realmente
utilizados en el proceso.
Los siguientes parmetros sern evaluados con base en la
metodologa cumple o no cumple:
La disponibilidad del equipo mnimo propuesto, de acuerdo al
anexo de
condiciones especficas que ha propuesto la entidad
contratante.
-
16
El cumplimiento de parmetros o ndices financieros mnimos,
previamente establecidos por la entidad contratante, siempre y
cuando este parmetro sea
indispensable para realizar la obra y los ndices propuestos no
impidan de manera
ilegtima la concurrencia de proveedores al proceso.
ndice de Solvencia: Activo Corriente/Pasivo Corriente>=
1,22
ndice Estructural: Patrimonio / Activo Total >= 0,3
ndice de Endeudamiento: Pasivo Total / Patrimonio < 1,5
El personal tcnico mnimo requerido, de acuerdo a lo sealado por
la entidad contratante (no se considera en este caso la experiencia
de ese personal, que s
podra evaluarse con la metodologa de puntos).
1 Ingeniero Civil Residente 1 Arquitecto Residente 1 Ingeniero
Elctrico Residente
Aquellas ofertas que cumplan, pasarn a la etapa de evaluacin de
ofertas con puntaje:
PARAMETROS DE VALORACION
PUNTAJE
1.- Oferta Tcnica:
a) Experiencia en trabajos similares
b) Metodologa y cronograma de
ejecucin del proyecto
c) Indices financieros
d) Experiencia personal tcnico
e) Participacin Nacional
40
2
3
5
10
2. Oferta econmica: 40
Total
100
* El parmetro recomendado para la valoracin de la oferta
econmica podra ser mnimo
cuarenta por ciento (40%) y mximo de cincuenta y cinco por
ciento (55%) de la
calificacin global.
Si la metodologa de ejecucin de los trabajos se califica, se
recomienda un puntaje
mximo para esta variable de cinco por ciento (5%).
ANLISIS DE REQUISITOS MNIMOS: La evaluacin de las ofertas se
encaminar a
proporcionar una informacin imparcial sobre si una oferta debe
ser rechazada y cul de ellas es la ms
conveniente a los intereses nacionales y de la institucin.
Primero se analizar si las ofertas cumplen
los requisitos mnimos, detallados en las Indicaciones para la
Elaboracin de las Ofertas.
Las ofertas que no cumplan con dichos requisitos mnimos sern
rechazadas.
EVALUACIN DE LAS OFERTAS: La Comisin Tcnica evaluar las ofertas
que no sean
rechazadas, y para cada uno de los parmetros establecidos en
este Pliego, se aplicar la metodologa
que se explica a continuacin:
-
17
1. Oferta Econmica 40 puntos
Se calificar con el total del puntaje a la oferta de menor valor
presentada (40 puntos). A
las dems ofertas se calificar a partir del incremento porcentual
del monto de la oferta en
anlisis con relacin al monto de la oferta que haya obtenido la
totalidad del puntaje,
siendo esta variacin porcentual expresada en decimales y
multiplicada por 100 el valor a
disminuir del puntaje total para la obtencin de la calificacin.
(Ejemplo 5,76% de
incremento = 0,0576 x 100 = 5.76 puntos menos; por tanto, la
calificacin ser 40-
5.76=34,24).
2. Experiencia de trabajos similares 40 puntos
Se calificar con el total del puntaje a la o a las ofertas cuyos
montos de obras similares
terminadas en los ltimos CINCO (5) AOS (sumados), sean iguales o
superiores al
monto del presupuesto referencial. A las dems ofertas que no
lleguen a ese monto, se
calificar en forma proporcional, tomando como base el 100% del
presupuesto referencial.
Se entender por obras similares aquellos proyectos de
construccin de edificaciones
estructurales que hayan sido terminados y que tengan el acta de
entrega recepcin
provisional o definitiva, debidamente legalizadas.
3. Metodologa de Ejecucin del Proyecto y Cronograma 2 puntos
Se calificar con el total del puntaje a la o a las ofertas que
indiquen con suficiente detalle
la metodologa y procedimientos a seguirse para los diferentes
trabajos de ejecucin de las
obras. Se considerar la correcta secuencia de actividades y el
nmero de frentes de trabajo
simultneos que se propone (CPM), as como los procesos de
explotacin y acopio de
materiales. Se evaluar el cronograma valorado de trabajos y la
ruta crtica (CPM), la
misma que deber guardar relacin entre s y con los anlisis de
precios unitarios, el equipo
propuesto y la utilizacin de equipos.
El proponente no reproducir las especificaciones tcnicas de la
obra para describir la
metodologa que propone usar.
La programacin de la Obra y el Cronograma valorado deber
realizarse usando la
Metodologa de la Ruta Crtica (CPM). El CPM a parte de medio
impreso, se adjuntar
conjuntamente en medio magntico a la Oferta. Para este fin deber
utilizarse el programa
Microsoft Project.
De no cumplirse con estos requisitos se le asignar CERO (0)
puntos a la Metodologa y
Cronograma de Ejecucin del Proyecto.
4. ndices Financieros 3 puntos
Se calificarn los ndices financieros en funcin del Estado de
Situacin Financiera debidamente legalizado por el Servicio de
Rentas Internas (SRI) del ltimo ejercicio fiscal. Para calificar
estos ndices, se considera la siguiente metodologa: ndice de
Solvencia: Activo Corriente/Pasivo Corriente>= 1,22 1 punto.
ndice Estructural: Patrimonio / Activo Total >= 0,3 1 punto.
ndice de Endeudamiento: Pasivo Total / Patrimonio < 1,5 1
punto.
-
18
Para el ndice de solvencia se calificar con el mayor puntaje (1
punto) a aquella oferta que contenga el mayor ndice obtenido de
solvencia igual al Activo corriente / Pasivo Corriente >=1.22,
el resto se calificar de forma directamente proporcional a este
resultado.
Para el ndice Estructural se calificar con el mayor puntaje (1
punto) a aquella oferta que
contenga el mayor ndice obtenido estructural igual a Patrimonio
/ Activo Total >=0.3, el
resto se calificar de forma directamente proporcional a este
resultado
Para el ndice de Endeudamiento quien tenga el valor ms bajo del
resultado de ndice de
Endeudamiento = Pasivo Total / Patrimonio < 1.5 se llevar el
mayor puntaje (1 punto)
para el resto se calificar de forma inversamente proporcional a
este resultado.
5. Experiencia Personal Tcnico 5 puntos
Se calificar la experiencia del personal tcnico asignado al
proyecto de la siguiente
manera:
a. Arquitecto Residente 2 puntos
Para el Arquitecto Residente, se asignar 1 punto por cada
proyecto de similares
caractersticas en el que haya actuado como Residente
b. Ingeniero Civil Residente 2 puntos
Para el Ingeniero Civil Residente, se asignar 1 punto por cada
proyecto de similares
caractersticas en el que haya actuado como Residente.
c. Ingeniero Elctrico Residente 1 punto
Para el Ingeniero Elctrico Residente, se asignar 0.5 puntos por
cada proyecto de
similares caractersticas en el que haya actuado como Residente
Elctrico.
La experiencia del personal tcnico, ser debidamente documentada,
es decir deber
adjuntarse los certificados que comprueben efectivamente que han
laborado en dichas
obras, otorgados por la entidad contratante. Adems adjuntar las
actas de recepcin
provisional o definitiva de la obra en la que se desempe con tal
funcin.
El Personal tcnico no podr ser reemplazado por ningn motivo,
salvo por causa de fuerza
mayor o caso fortuito debidamente justificado y comprobado por
la Entidad Contratante.
6. Participacin Nacional 10 puntos
La participacin nacional ser evaluada con diez (10) puntos
tomando en consideracin
nicamente el cumplimiento de este requisito, conforme el
formulario 13 A.
3.- Informe: La Comisin Tcnica, preparar el Informe
correspondiente con los respectivos cuadros
comparativos y recomendaciones, y lo remitir a la mxima
autoridad de la Municipalidad de Machala
para su anlisis y decisin.
4.7 Obligaciones del Contratista: El contratista debe recibir
los permisos y autorizaciones
que se necesiten para la ejecucin correcta y legal de la obra,
en los trminos establecidos en
el Contrato. El contratista por su parte deber dar todos los
avisos y advertencias requeridos
por el contrato o las leyes vigentes (letreros de peligro,
precaucin, etc.,), para la debida
-
19
proteccin del pblico, personal de la Fiscalizacin y del
contratista mismo, especialmente
si los trabajos afectan la va pblica o las instalaciones de
servicios pblicos.
Los sueldos y salarios se estipularn libremente, pero no sern
inferiores a los mnimos
legales vigentes en el pas.
El contratista deber pagar los sueldos, salarios y
remuneraciones a su personal, sin otros
descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total
conformidad con las leyes
vigentes. Los contratos de trabajo debern ceirse estrictamente a
las leyes laborales del
Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarn los subcontratistas a
su personal.
Sern tambin de cuenta del contratista y a su costo, todas las
obligaciones a las que est
sujeto segn las leyes, normas y reglamentos relativos a la
seguridad social.
4.8 Obligaciones de la Contratante:
4.8.1 Dar solucin a las peticiones y problemas que se presenten
en la ejecucin del
Contrato, en un plazo de 8 das contados a partir de la peticin
escrita formulada por el
contratista.
4.8.2 Proporcionar al contratista los documentos, permisos y
autorizaciones que se
necesiten para la ejecucin correcta y legal de la obra, y
realizar las gestiones que le
corresponda efectuar al Contratante, ante los distintos
organismos pblicos, en un plazo de
quince das contados a partir de la peticin escrita formulada por
el contratista.
4.8.3 En caso de ser necesario, celebrar los contratos
complementarios en un plazo de 15
das contados a partir de la decisin de la mxima autoridad.
Designar al Administrador del contrato.
Designar a la Fiscalizacin del Contrato.
4.8.4 Entregar oportunamente los terrenos, materiales, equipos,
etc, previstos en el contrato,
en tales condiciones que el contratista pueda iniciar
inmediatamente el desarrollo normal de
sus trabajos; siendo de cuenta de la entidad los costos de
expropiaciones, indemnizaciones,
derechos de paso y otros conceptos similares.
4.8.5 La Contratante ser responsable de obtener todos los
permisos ambientales que
requiere la obra para su ejecucin (Licencia Ambiental), as como
la vigilancia de la
ejecucin del plan de Manejo Ambiental, mitigaciones y/o
compensaciones.
4.9 Ejecucin del Contrato:
4.9.1 Inicio, Planificacin y Control de Obra: El contratista
iniciar los trabajos dentro del
plazo establecido en el contrato. En el plazo contractual, el
contratista analizar
conjuntamente con la fiscalizacin el avance de los trabajos, de
acuerdo con el cronograma
entregado por l en su Oferta para la ejecucin de la Construccin
del Mercado Municipal
del Barrio Buenos Aires de la ciudad de Machala. Por razones no
imputables al contratista,
reprogramar y actualizar el cronograma valorado de trabajos y el
programa de uso de
personal y equipos.
-
20
Igual actualizacin se efectuar cada vez que, por una de las
causas establecidas en el
contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos
documentos servirn para
efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el
grado de cumplimiento del
contratista en la ejecucin de los trabajos.
4.9.2 Cumplimiento de Especificaciones: Todos los trabajos deben
efectuarse en estricto
cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las
especificaciones tcnicas, y dentro
de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos
aprobados por la I.
Municipalidad de Machala. En caso de que el contratista
descubriera discrepancias entre los
distintos documentos, deber indicarlo inmediatamente al
fiscalizador, a fin de que
establezca el documento que prevalecer sobre los dems; y, su
decisin ser definitiva.
Cualquier obra que realice antes de la decisin de la
fiscalizacin ser de cuenta y riesgo del
contratista.
En caso de que cualquier dato o informacin no hubieren sido
establecidos o el contratista
no pudiera obtenerla directamente de los planos, stas se
solicitarn a la fiscalizacin. La
fiscalizacin proporcionar, cuando considere necesario,
instrucciones, planos y dibujos
suplementarios o de detalle, para realizar satisfactoriamente el
proyecto.
4.9.3 Personal del contratista: El contratista emplear personal
tcnico y operacional en
nmero suficiente para la ejecucin oportuna de las obras, y con
la debida experiencia. El
personal tcnico deber ser el mismo que consta en el Listado de
Personal que se present
en la oferta. Para su reemplazo se deber solicitar previamente
al Fiscalizador su
conformidad, acompaando el Currculum Vitae del profesional
propuesto, quien
obligatoriamente acreditar una capacidad tcnica y experiencia
igual o superior a las del
reemplazado.
El Fiscalizador podr requerir en forma justificada al
contratista, el reemplazo de cualquier
integrante de su personal que lo considere incompetente o
negligente en su oficio, se negare
a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o
presente una conducta incompatible
con sus obligaciones.
4.9.4 Materiales: Todos los materiales, instalaciones,
suministros y dems elementos que se
utilicen en la ejecucin del contrato, cumplirn ntegramente las
especificaciones tcnicas de
la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la
fiscalizacin.
Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra,
suministrados por el contratista
sern nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La fiscalizacin podr
exigir, cuando as lo
considere necesario, para aquellos materiales que requieran de
un tratamiento o manejo
especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes
o bajo cubierta, o que se
almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique
un aumento en los precios y/o
en los plazos contractuales. Los materiales almacenados, an
cuando se hayan aprobado
antes de su uso, sern revisados al momento de su utilizacin,
para verificar su conformidad
con las especificaciones.
4.9.5 Vigilancia y Custodia: El contratista tiene la obligacin
de cuidar las obras a l
encomendadas hasta la recepcin definitiva de las mismas, para lo
cual deber proporcionar
el personal y las instalaciones adecuadas.
-
21
4.9.6 Trabajos Defectuosos o no Autorizados: Cuando la
fiscalizacin determine que los
trabajos realizados o en ejecucin fueran defectuosos, por causas
imputables al contratista,
por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por
no ceirse a los planos,
especificaciones correspondientes o a las instrucciones
impartidas por la fiscalizacin, sta
ordenar las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar.
Podr ordenar la demolicin
y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del
contratista.
Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes
de recibir los planos para dichos
trabajos, o el que se ejecuta contrariando las rdenes de la
fiscalizacin; por tal razn,
corrern por cuenta del contratista las rectificaciones o
reposiciones a que haya lugar, los
costos y el tiempo que ello conlleve.
El contratista tendr derecho a recibir pagos por los trabajos
ejecutados de conformidad con
los planos y especificaciones que sean aceptados por la
fiscalizacin. No tendr derecho a
pagos por materiales, equipos, mano de obra y dems gastos que
correspondan a la
ejecucin de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco
tendr derecho al pago por
la remocin de los elementos sobrantes.
Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto
de reparacin de defectos,
hasta la recepcin definitiva de las obras, sern efectuados por
su cuenta y costo, si la
fiscalizacin comprueba que los defectos se deben al uso de
materiales de mala calidad, no
observancia de las especificaciones, o negligencia del
contratista en el cumplimiento de
cualquier obligacin expresa o implcita en el contrato.
4.9.7 Facturacin y Reajuste: El contratista preparar las
planillas mensuales, las cuales se
pondrn a consideracin de la fiscalizacin en los cinco primeros
das de cada mes, y sern
aprobadas por ella en el trmino de 8 das, luego de lo cual, en
forma inmediata, se
continuar el trmite y se proceder al pago. Estas planillas sern
preparadas siguiendo el
orden establecido en el formulario No. 2 de la oferta y a cada
planilla se adjuntarn los
anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones
y otros que correspondan.
Adems, el contratista presentar con las planillas el estado de
avance del proyecto y un
cuadro informativo resumen, que indicar, para cada concepto de
trabajo, el rubro, la
descripcin, unidad, la cantidad total y el valor total
contratado, las cantidades y el valor
ejecutado hasta el mes anterior, y en el perodo en consideracin,
y la cantidad y el valor
acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarn segn el
modelo preparado por la
fiscalizacin y sern requisito indispensable para tramitar la
planilla correspondiente.
En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador o la unidad
de control de cada obra,
calcular el reajuste de precios provisional, aplicando las
frmulas de reajuste que se indican
en el contrato.
El Fiscalizador realizar el reajuste definitivo tan pronto se
publiquen los ndices del INEC.
4.9.8 Pagos: El trmite de pago seguir lo estipulado en las
clusulas respectivas del
Contrato. En caso de retencin indebida de los pagos al
contratista se cumplir el Artculo
101 de la LOSNCP.
4.10 Formularios para la Elaboracin de las Ofertas: El oferente
incluir en su oferta la
informacin que se determina en los formularios que constan en la
seccin 6. Pueden
-
22
utilizarse formatos elaborados en ordenador a condicin que la
informacin sea la que se
solicita y que se respeten los campos existentes en los
formularios que contienen los
presentes pliegos.
4.10.1 Requisitos Mnimos:
4.10.1.1 Oferta Tcnica:
Formulario de Oferta, que comprender: La Carta de Presentacin y
Compromiso
(Formulario No.1) y la Tabla de descripcin de rubros, unidades,
cantidades y precios
establecidos en el Formulario de Oferta (Formulario No.2.).
El oferente, para la obra que propone ejecutar, deber:
Cotizar todos y cada uno de los rubros sealados en el Formulario
No.2 de los Pliegos.
No podr variar las cantidades y unidades establecidas.
Los precios no debern incluir el Impuesto al Valor Agregado IVA,
y sern los vigentes 30 das antes de la fecha de presentacin de la
oferta.
Completar los Datos del oferente (Formulario No.3).
Realizar los anlisis de precios unitarios de cada uno de los
rubros (Formulario No.4).
Presentar los documentos que acrediten la situacin financiera y
variaciones (Formularios
No. 5 y 6).
Indicar la lista de equipo asignado al proyecto, con la
respectiva matrcula actualizada de
al menos el equipo mnimo requerido (Formulario No.7).
Para el equipo: retroexcavadora, y rodillo vibratorio:
Copia de la matricula expedida por el Ministerio de Obras
Pblicas, vigente hasta el 31 de diciembre de 2011.
Para los volquetes:
Copia de la especie nica de matrcula correspondiente al ao 2012;
o,
Copia de la especie nica de matrcula vigente, a esta especie, se
adjuntar:
Para los vehculos cuyas placas terminen en los dgitos: 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 y 0; el certificado de revisin e identificacin
vehicular emitido por la C.N.T.T.T.S.V. correspondiente al ao
2011.
Para los vehculos cuyas placas terminen en el dgito: 1; el
certificado de revisin e identificacin vehicular emitido por la
C.N.T.T.T.S.V. correspondiente al ao 2012.
Para el compactador manual, concretera, y vibrador:
Copia de la factura de compra del equipo o carta de compromiso
de arrendamiento.
Si el equipo ofertado es de propiedad del oferente se adjuntar
la documentacin arriba indicada.
Si el equipo ofertado no es de propiedad del oferente, adems de
los
-
23
documentos indicados, se adjuntar copia de cdula del propietario
del equipo y carta de compromiso de arrendamiento.
No se aceptarn compromisos de compra-venta de equipos y
vehculos.
Los oferentes que no cumplan con las condiciones solicitadas en
este literal, sern rechazadas.
Completar la lista de personal tcnico propuesto para el
proyecto, adjuntando Hoja de
Vida, con las certificaciones sobre experiencia en trabajos
similares y copia de ttulos
profesionales (Formularios Nos. 8 y 9).
Detallar los trabajos similares ejecutados por el Oferente como
contratista en los ltimos
cinco aos. (Formularios No. 10).
La ejecucin de obras similares ser acreditada con la
documentacin correspondiente,
como certificaciones debidamente emitidas por la Entidad
Contratante, contratos o actas de
entrega-recepcin definitiva debidamente legalizadas-
Elaborar el cronograma valorado de trabajos (Formulario No.
11).
Desarrollar la Metodologa de construccin (Formulario No.12).
Presentar los Cuadros Finales del Estudio de Desagregacin
Tecnolgica (Formulario No.
13 A).
Presentar la Informacin de accionistas de personas jurdicas
(Resolucin INCOP No.37-09,
de 27 de noviembre de 2009, Formulario No.14).
NOTA: De acuerdo a lo dispuesto en la resolucin INCOP No. 012-09
de 5 de marzo de
2009, para efectos de la aplicacin de la Ley Orgnica del Sistema
Nacional de
Contratacin Pblica, las entidades contratantes nicamente
verificarn la habilitacin en
el Registro nico de Proveedores RUP, que ser suficiente para
demostrar que el proveedor
no consta en el Registro de contratistas Incumplidos y
Adjudicatarios Fallidos.
4.10.1.2 Oferta Econmica: Se entender por oferta econmica al
formulario que consta en
el portal www.compraspublicas.gov.ec, a fin de que el oferente
establezca el precio total de
la oferta. Este formulario debidamente lleno debe subirse al
portal junto con el formulario
N 02 de los pliegos y una impresin del mismo, se adjuntar a la
oferta tcnica.
4.10.2 Forma de Presentar la Oferta:
Cronograma del procedimiento de licitacin: que constar en el
portal www.compraspublicas.gov.ec es el siguiente:
Concepto Da Hora
Fecha de Publicacin 29 Febrero 2012 13H00
Fecha Lmite de Preguntas 05 Marzo 2012 18H00
Fecha Lmite de Respuestas y Aclaraciones 08 Marzo 2012 18H00
Fecha Lmite de Entrega de Ofertas Tcnica y
Econmica
15 Marzo 2012 15H00
-
24
Fecha de Apertura de Ofertas 15 Marzo 2012 16H00
Fecha estimada de Adjudicacin 23 Marzo 2012 16H00
El trmino para la convalidacin de errores ser de 2 das.
Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas,
determina la existencia de uno o
ms errores de forma, se deber reprogramar el cronograma del
proceso, en funcin del
trmino concedido a los oferentes para efectos de que convaliden
los errores de forma
notificados, para lo cual se tomar en cuenta el siguiente
cronograma que contemplar una
nueva fecha de adjudicacin:
Concepto Da Hora
Fecha lmite para solicitar convalidacin de errores 19 Marzo 2012
18H00
Fecha Lmite para convalidacin errores 21 Marzo 2012 18H00
Fecha estimada de Adjudicacin 23 Marzo 2012 16H00
La cartula de la oferta tcnica ser la siguiente:
LICITACIN (No.)
CODIGO DEL PROCESO
SOBRE UNICO
Seor:
Secretario de la Comisin Tcnica de (nombre de la entidad
contratante)
Presente
PRESENTADA POR: ____________________________________
No se tomarn en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o
despus del da y hora fijados
para su entrega-recepcin.
El Secretario de la Comisin Tcnica recibir y conferir
comprobantes de recepcin por
cada oferta entregada y anotar, tanto en los recibos como en el
sobre de la oferta, la fecha y
hora de recepcin.
4.11 Anexos de las Condiciones Especficas:
4.11.1 Especificaciones Tcnicas: Se incluirn las
especificaciones tcnicas del proyecto,
considerando todos los rubros a contratarse; los estudios y
diseos previos, completos,
definitivos y actualizados correspondientes; y, los estudios de
prevencin/mitigacin de
impactos ambientales, para lo cual la entidad deber cumplir la
normativa ambiental
aplicable respecto de la contratacin. La descripcin abarcar el
rubro, procedimiento de
trabajo, materiales a emplearse, requisitos, disponibilidad del
equipo mnimo para la
-
25
ejecucin del rubro, ensayos, tolerancias de aceptacin, forma de
medida y pago, en la
medida de que sean necesarios.
1.00 PRELIMINARES.
1.01 REPLANTEO MANUAL DE EDIFICACIONES (AREA DE TERRENO)
DESCRIPCIN
Se entender por replanteo el proceso de trazado y marcado de
puntos importantes,
trasladando los datos de los planos al terreno y marcarlos
adecuadamente, se debern
colocar (BM) para tener referencias del nivel del proyecto.
.
Se realizar en el terreno el replanteo de todas las obras de
movimientos de tierras,
estructura y albailera sealadas en los planos, as como su
nivelacin, los que debern
realizarse con aparatos de precisin como teodolitos, niveles,
cintas mtricas. Se colocar
los hitos de ejes, los mismos que no sern removidos durante el
proceso de construccin, y
sern comprobados por Fiscalizacin.
Unidad: Metro cuadrado (m2).
Equipo mnimo: herramienta manual, Equipo topografa completo.
Mano de obra mnima calificada: Categ. I (Estructura Ocupacional
E2), Categ. II
(Estructura Ocupacional E2), Categ IV (Estructura Ocupacional
C2), Topgrafo # 2
(Estructura Ocupacional C1)
Materiales mnimos: Tablas semidura de 5V, cuartones semiduros
5V, clavos 2 .Pintura
MEDICIN Y PAGO
Para su cuantificacin se medir el rea total del terreno
replanteada y su pago se
realizar por metro cuadrado (m 2).
1.02 LEVANTAMIENTO DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA
DESCRIPCIN
Este rubro comprende la levantada de la cubierta y estructura
metlica existente. Todos los
materiales sern desalojados al lugar donde indique la
fiscalizacin o la Administracin
del proyecto.
Unidad: Metro cuadrado (m2).
Equipo mnimo: herramienta manual, Volqueta 8 m3.
Mano de obra mnima calificada: Categ. I (Estructura Ocupacional
E2), Categ. II
(Estructura Ocupacional E2), Categ. III (Estructura Ocupacional
D2), Categ IV
(Estructura Ocupacional C2), Chofer Prof. Tipo D (Estructura
Ocupacional D1).
Materiales mnimos: Sierra
MEDICIN Y PAGO
La unidad de medida para el pago es el metro cuadrado (m2)
-
26
1.03 DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERIA, HS. Y CONTRAPISO.
(MAQUINA.)
DESCRIPCIN
Este rubro comprende el derrocamiento de paredes de mamposteras,
Hormigones Simples
(Bordillos, Etc.), Contrapisos de Hormign Simple con la
utilizacin de una
retroexcavadora los mismos que se encuentren indicados en los
planos y los decididos en
obra por la fiscalizacin, cuidando que estas remociones no
afecten los elementos
constructivos que se conservan, estoqueando los materiales fuera
de obra para su posterior
desalojo, a los lugares permitidos por la Supervisin e indicados
por la fiscalizacin.
Unidad: Metro cbico (m3).
Equipo mnimo: , herramienta manual, retroexcavadora 65 Hp.
Mano de obra mnima calificada: Categ. I (Estructura Ocupacional
E2), Categ IV
(Estructura Ocupacional C2), O.E.P. (G.I)(A) (Estructura
Ocupacional C1).
Materiales mnimos:
MEDICIN Y PAGO
La unidad de medida para el pago ser el metro cbico (m3) a
derrocar (medido en sitio).
1.04 DERROCAMIENTO DE HORMIGON ARMADO (MAQUINA)
DESCRIPCIN
El constructor proceder a derrocar todos los elementos de
Hormign Armado ( Losas,
Vigas, Columnas, riostras, cimientos, Etc.) que se encuentren
indicados en los planos y los
decididos en obra por la fiscalizacin, cuidando que estas
remociones no afecten los
elementos constructivos que se conservan, Stokeando los
materiales fuera de obra, a los
lugares permitidos por la Supervisin e indicados por la
fiscalizacin
Unidad: metro cbico (m3).
Equipo mnimo: Herramienta manual. retroexcavadora de 65 Hp.
Mano de obra mnima calificada: Categ. I (Estructura Ocupacional
E2), Categ IV
(Estructura Ocupacional C2), O.E.P. (G.I)(A) (Estructura
Ocupacional C1)
Materiales mnimos: Sierra
MEDICIN Y PAGO
La unidad de medida para el pago ser el metro cbico (m3) a
derrocar (medido en sitio).
1.05 DERROCAMIENTO DE PAVIMENTO FLEXIBLE O CONTRAPISO e=
8-10
cm. (PARA ZANJAS - BOCAT)
Este rubro comprende el derrocamiento del pavimento flexible o
contrapiso de espesor
comprendido entre 8 y 10 cm, con la finalidad de abrir zanjas
para la instalacin de
tuberas de alcantarillado, aguas lluvias, agua potable o
elctricas empleando el Bocat.
Este rubro servir solo cuando se quiere que el corte del
pavimento quede perfectamente
definido como el ancho de las zanjas b =
-
27
Unidad: metro cuadrado (m2)
Equipo: Herramienta manual, Bocat
Mano de obra:, Categ. I (Estructura Ocupacional E2), Categ IV
(Estructura Ocupacional
C2), O.E.P. (G.I)(A) (Estructura Ocupacional C1)
Materiales:
MEDICIN Y PAGO
Se medir y pagar en metro cuadrado m2 medido en obra.
1.06 GUARDIANIA (LAS 12 HORAS Y FINES DE SEMANA, UN
GUARDIA)
DESCRIPCIN
Este rubro comprende el personal que estar a cargo de la
guardiana de la obra durante
las 12 horas (nocturnas) del da, fines de semana y feriados (un
guardia).
Unidad: mes
Equipo: Herramienta manual
Mano de obra: Categ. II (Estructura Ocupacional E2)
Materiales: cartucho (perdigones)
MEDICIN Y PAGO
La unidad de medida para el pago ser el mes (Mes).
1.07 CERRAMIENTO PROVISIONAL (h=3.00 m) Zinc
DESCRIPCIN
El constructor, con el inicio de las obras, deber ejecutar el
cerramiento del lugar de la
obra con una altura mnimo de 3 m, cuidando de ocasionar el menor
problema a los
transentes y dndole las debidas seguridades y seales para su
circulacin por el sector,
por lo que se establecen las siguientes especificaciones mnimas
con las que debern
cumplir: paredes de planchas de zinc h=3m, columnas de cuartn
con base de hormign,
arriostramiento de tablas hecho tiras, sujetas con clavos,
Puertas de Pleywood zinc.
Unidad: metro lineal (ml).
Equipo mnimo: Herramienta manual.
Mano de obra mnima calificada: Categ. I (Estructura Ocupacional
E2), Categ. II
(Estructura Ocupacional E2), Categ. III (Estructura Ocupacional
D2), Categ IV
(Estructura Ocupacional C2)
Materiales mnimos: Zinc 10, cuartones de madera semidura 5V,
Tablas de madera semidura de 5V, clavos 2 .
MEDICIN Y PAGO
La unidad de medida para el pago ser por metro lineal ml con una
altura de 3 m.
-
28
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA.
2.01 DESALOJO DE ESCOMBROS EN VOLQUETAS (CARG.
MECANICA)
DESCRIPCIN
Se entender por esta actividad todo el material producto de los
derrocamientos de
hormign, materiales de demoliciones u otros materiales segn las
indicaciones de planos
arquitectnicos o estructurales y de detalle, y para volmenes de
mediana cuanta, que se
requiera desalojar por medios mecnicos.
Tambin se pagara con este rubro los escombros que se producirn
por la construccin
de la obra (Se debe restar el factor de esponjamiento)
Unidad: m3
Equipo: Herramienta manual, retroexcavadora 65 HP y volquetas de
8 m3
Mano de obra: Categ. I (Estructura Ocupacional E2), Categ IV
(Estructura Ocupacional
C2), O.E.P. (G.I)(A) (Estructura Ocupacional C1), Chofer Prof.
Tipo D (Estructura
Ocupacional D1),
Materiales:
MEDICIN Y PAGO
Se medir el volumen en banco y su pago se lo efectuar por metro
cbico m 3 medido en banco. El rubro incluye todos los trabajos de
cargada y traslado a los lugares permitidos
por la Supervisin e indicados por la fiscalizacin, distancia
mxima de acarreo 5 Km.
2.02 EXCAVACION Y CARGADA A MAQUINA (EXCAV.)
DESCRIPCIN
Considera la limpieza de la capa vegetal y los movimientos de
gran volumen de suelo y
otros materiales existentes en el mismo, mediante la utilizacin
de maquinaria y equipos
mecnicos (Excavadora de oruga de 125 HP).
El objetivo ser el conformar espacios para terrazas, subsuelos,
alojar cimentaciones,
hormigones y similares, segn las indicaciones de estudios de
suelos, planos
arquitectnicos, estructurales y de instalaciones.
Se excavar en todo el terreno del mercado hasta una profundidad
de 1.00 m, y en los
lugares donde van a ir colocados los plintos de la cimentacin se
excavar la diferencia.
El material producto de la excavacin ser colocado directamente
en las volquetas que se
encargarn de realizar el desalojo para depositarlos en los
lugares que seale la
fiscalizacin.
Cuando el terreno que constituya el fondo de la excavacin sea
poco resistente e inestable,
se profundizar la excavacin hasta encontrar terreno conveniente;
El Constructor deber
-
29
tener encuenta los estudios de suelo para fijar los niveles de
excavacin y cimentacin.
Debe ir excavando y rellenando por franjas y no excavar de una
sola, fosas grandes. Se
debe tener bien encuenta los niveles de Excavacin para no hacer
sobrexcavaciones.
Unidad: m3
Equipo: herramienta manual, excavadora de oruga 125 HP.
Mano de obra: Categ. I (Estructura Ocupacional E2), Categ IV
(Estructura Ocupacional
C2), O.E.P. (G.I) (A)(Estructura Ocupacional C1
Materiales:
MEDICIN Y PAGO
Se medir en unidad de volumen, la que se efectuar en banco
previa nivelacin antes y
despus, y su pago se realizar por metro cbico m 3 ejecutado de
acuerdo a planos. El rubro incluye todos los trabajos de excavacin
y cargada a mquina sin clasificar.
2.03 BOMBEO = 4
DESCRIPCIN
El contratista se encargar de proteger las fosas que se
produjeran en las obras contra las
aguas superficiales pluviales fluviales as como de corrientes
subterrneas, las cuales
deber mantenerlas secas de tal forma que quede asegurada la obra
a ejecutarse. Este
rubro comprende la instalacin de una bomba que servir para
eliminar hacia un pozo
colector de alcantarillado a su vez mediante un sistema de
zanjas de tal manera que no
cause daos a terceros. Se utilizar bomba de 4 y tuberas PVC de
4.
Unidad: hora
Equipo: Herramienta manual, bomba =4 Mano de obra: Categ. I
(Estructura Ocupacional E2)
Materiales:
MEDICIN Y PAGO
La unidad para el pago ser la hora de bombeo.
2.04 DESALOJO DE EXCAVACION (DIST. MAX. ACARREO 5 KM.-MEDIDO
EN BANCO).
Todo el material producto de la excavacin ser desalojado,
empleando volquetas de 8
m3. de capacidad, a un lugar donde indique la fiscalizacin con
una distancia mxima de
acarreo de 5 Km.
Este rubro slo incluye el transporte y la cargada deber ser
considerada en la
excavacin.
Unidad: m3
Equipo: Herramienta manual, Volqueta 8 m3
Mano de obra: Categ. I (Estructura Ocupacional E2), Chofer Prof.
Tipo D (Estructura
Ocupacional D1),
-
30
Materiales:
MEDICIN Y PAGO
Su unidad de medida y pago es el metro cbico (m3), medido en
banco previa nivelacin
(Antes y despus).
2.05 TABLESTACADOS DE MADERA (L=4.00 m ) palos = 4 @/35cm
DESCRIPCIN
Este rubro comprende el entibamiento donde existen
construcciones, el mismo consiste en
colocar estacas de madera de 4x4 de 4 m de longitud a cada 35 cm
de separacin las mismas que debern estas ancladas a 1.5 m debajo de
la cota de excavacin, adems
debern contener tableros de madera desde la cota de excavacin a
la cota de terreno
natural, para realizar este trabajo se usar maquinaria
(excavadora).
Unidad: metro lineal (ml)
Equipo: Herramienta manual, Excavadora Oruga 125 HP
Mano de obra: Categ. I (Estructura Ocupacional E2), Categ. III
(Estructura Ocupacional
D2), Categ IV (Estructura Ocupacional C2), O.E.P. (G.I)
(A)(Estructura Ocupacional C1
Materiales: Palos de 4 x 4 x 4 tablas semiduras 5v, cuartones
semiduros 5v, clavos 2
Medicin y pago
La proteccin con tablestacado se medirn en metros lineales
(ml).
2.06 RELLENO PIEDRA BOLA BAJO CIMENTACION mx.= < 50 cm.
(MAQUINA)
DESCRIPCIN
Este rubro comprende la colocada de una a tres capas de piedra
bola en el fondo de la
excavacin con un espesor mximo de las piedras de 0.50 metros.
Para ello se deber
utilizar una excavadora de oruga de 125 HP. la misma que tambin
se encargar de ir
desalojando continuamente el material (lodo) que se va
desplazando producto del relleno,
para luego colocar las piedras. Una ves que la plataforma este
debidamente consolidada se
pasara el rodillo de 10 Ton . El Constructor deber considerar el
factor de hundimiento al
momento del anlisis de su propuesta.
Unidad: m3
Equipo: Herramienta manual, excavadora de oruga de 125 HP,
rodillo liso 10Ton. 150
HP
Mano de obra: Categ. I (Estructura Ocupacional E2), Categ IV
(Estructura Ocupacional
C2), O.E.P. (G.I)(A) (Estructura Ocupacional C1), O.E.P.
(G.II)(A) (Estructura
Ocupacional C2
Materiales: Piedra bola D
-
31
La unidad de medida para el pago ser el m3 compactada con la
excavadora y rodillo. Se
deber tomar niveles antes y despus de ejecutado el rubro.
2.07 RELLENO LASTRE BAJO CIMENTACIN (MEDIDO EN OBRA MAQUINA)
DESCRIPCIN
Ser el conjunto de operaciones para la ejecucin de rellenos bajo
la estructura de
cimentacin con material granular seleccionado (lastre) hasta
llegar a un nivel o cota
determinado.
El objetivo ser el mejoramiento de las caractersticas del suelo
existente, como base de
elementos de fundacin estructurales, base para terminados de vas
y circulaciones y otros
requeridos en el proyecto empleando excavadora de oruga 125 HP,
rodillo liso de 10 Ton. y
tanquero de agua, hasta llegar a los niveles de cimentacin
indicados en el estudio de
suelos, planos y/o la fiscalizacin. Siempre y cuando la situacin
as lo permita, caso
contrario se utilizarn equipos menores y se obviara este rubro.
El constructor deber
considerar en sus costos el pago de toma de densidades.
Unidad: m3
Equipo: Herramienta manual, excavadora Oruga 125 HP, rodillo
liso 10Ton. 150 hp
Mano de obra: Categ. I (Estructura Ocupacional E2), O.E.P.
(G.I)(A) (Estructura
Ocupacional C1), O.E.P. (G.II)(A) (Estructura Ocupacional C2
Materiales: Lastre para mejoramiento (calichana, chaguana,
colorado), agua.
MEDICIN Y PAGO
La medicin para el pago ser el metro cbico (m3) compactado, se
tomarn nivelaciones
antes y despus.
2.08 RELLENO COMPACTADO LASTRE MANUAL (CALICHANA)
DESCRIPCIN
Ser el conjunto de operaciones para la ejecucin de relleno
compactado con material
granular seleccionado, (lastre) hasta llegar a un nivel o cota
determinado de contrapiso,
este trabajo se lo realizar con un sapito.
Unidad: m3
Equipo: Herramienta manual, sapito para compactar.
Mano de obra: Categ. I (Estructura Ocupacional E2), Categ. II
(Estructura Ocupacional
E2), Categ IV (Estructura Ocupacional C2)
Materiales: Lastre para mejoramiento (Calichana
Chaguana-Colorado), agua
MEDICIN Y PAGO
Se cubicar el volumen del relleno realmente ejecutado. Su pago
ser por metro cbico
m 3 medido en obra previa nivelacin (Antes y despus).
2.09 EXCAVACION MAQUINA ( ZANJA)
-
32
Definicin
Se entiende por excavacin de zanjas el remover y quitar la
tierra y otros materiales, para
conformar las zanjas segn lo que determina el proyecto.
Especificaciones
Excavacin en tierra
La excavacin de zanjas para tuberas y otros, ser efectuada de
acuerdo con los trazados
indicados en los planos y memorias tcnicas, excepto cuando se
encuentren inconvenientes
imprevistos en cuyo caso aquellos pueden ser modificados de
conformidad con el criterio
tcnico del ingeniero Fiscalizador.
Los tramos de canal comprendido entre dos pozos consecutivos
seguirn una lnea recta y
tendrn una sola gradiente.
Unidad: m3
Equipo: Herramienta manual, Retroexcavadora 65 hp
Mano de obra: Categ. I (Estructura Ocupacional E2), Categ IV
(Estructura Ocupacional
C2), O.E.P. (G.I) (A)(Estructura Ocupacional C1)
Materiales:
Medicin y pago
La excavacin de zanjas se pagar en metros cbicos medidos en obra
previa nivelacin
con aproximacin de tres decimales, determinndose los volmenes en
obras segn el
proyecto.
Se tomar en cuenta las sobrexcavaciones cuando stas sean
debidamente aprobadas y
autorizadas por la Fiscalizacin.
2.10 COLCHON DE ARENA (ZANJAS)
Este trabajo consiste en colocar una cama de 5cm de arena fina y
despus colocar la
tubera para luego recubrirla con arena hasta una altura de 10
cm. sobre la clave de la
tubera, las las mismas que son recubiertas en su totalidad por
una capa de arena.
Unidad: metro cbico (m3).
Equipo mnimo: Herramienta manual
Mano de obra mnima calificada: Categ. I (Estructura Ocupacional
E2), Categ IV
(Estructura Ocupacional C2)
Materiales: Arena Fina
MEDICIN Y PAGO
Se calcular el volumen total, en base a las medidas tomadas
antes de iniciar el relleno y se
pagar por metro cbico m 3.
-
33
2.11 RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL DE EXCAVACION
DESCRIPCIN
Ser el conjunto de operaciones para la ejecucin de relleno
compactado especialmente
en zanjas con material del sitio (material producto de
excavaciones y que se encuentre en
buen estado) hasta llegar a un nivel o cota determinado, este
trabajo se lo realizar con
un sapito.
Unidad: m3
Equipo: Herramienta manual, sapito.
Mano de obra: Categ. I (Estructura Ocupacional E2), Categ. II
(Estructura Ocupacional
E2), Categ IV (Estructura Ocupacional C2)
Materiales: agua
MEDICIN Y PAGO
Se cubicar el volumen del relleno realmente ejecutado. Su pago
ser por metro cbico
m 3 medido en obra previa nivelacin (antes y despus).
3.00 ESTRUCTURA
3.01 REPLANTILLO DE HORMIGN fc = 210 kg/cm2
DESCRIPCIN
Este hormign contendr mnimo 350 Kg. de cemento por m3., 0.50 m3
de arena y 0,71 m3.
de ripio triturado Deber cumplir con la prueba de asentamiento
(A= 7 a 10 cm.), y la
resistencia especificada se comprobar a los 7, 14 y 28 das, para
lo cual la supervisin
obtendr las muestras cilndricas respectivas. Se tomarn 3
cilindro por cada 10 m3 o
fraccin, se lo utiliza para la conformacin de replantillos.
El objetivo es la preparacin de hormigones de gran calidad con
las debidas resistencias,
especificados en planos estructurales y dems documentos del
proyecto. Incluye el proceso
de fabricacin, vertido y curado del hormign. Los aditivos que se
utilizaran sern para
darle mejor trabajabilidad al hormign y no se considera lo que
se gana en resistencia. Por
lo que las muestras se prepararan sin aditivo. Por lo tanto los
diseos debern ser
considerados sin aditivo.
Unidad: m3
Equipo: Herramienta manual, concretera.
Mano de obra: Categ. I (Estructura Ocupacional E2), Categ. II
(Estructura Ocupacional
E2), Categ. III (Estructura Ocupacional D2), Categ IV
(Estructura Ocupacional C2)
Materiales: Hormign fc = 210 Kg/cm2 ( Materiales), Tablas
Semiduras 5V., Cuartones
Semiduros 5V., Clavos 2 1/2", aditivo plastificante e
impermeabilizante.
MEDICIN Y PAGO
-
34
La medicin se la har en unidad de volumen y su pago ser por
metro cbico m3. Se cubicar las tres dimensiones del elemento
ejecutado: largo, ancho y altura; es decir el
volumen real del rubro ejecutado.
3.02 HORMIGN EN PLINTOS fc = 240 kg/cm2
DESCRIPCIN
Este hormign contendr mnimo 370 Kg. de cemento por m3, 0.60 m3
de arena y 0,75 m3.
de ripio triturado y se debe considerar el aditivo plastificante
e impermeabilizante los
costos unitarios. Deber cumplir con la prueba de asentamiento
(A= 7 a 10 cm.), y la
resistencia especificada se comprobar a los 7, 14 y 28 das, para
lo cual la supervisin
obtendr las muestras cilndricas respectivas. Se tomarn 3
cilindros por cada 10 m3 o
fraccin, se lo utiliza en plintos.
El objetivo es la preparacin de hormigones de gran calidad con
las debidas resistencias,
especificados en planos estructurales y dems documentos del
proyecto. Incluye el proceso
de fabricacin, vertido y curado del hormign. Los aditivos que se
utilizaran sern para
darle mejor trabajabilidad al hormign y no se considera lo que
se gana en resistencia. Por
lo que las muestras se prepararan sin aditivo. Por lo tanto los
diseos debern ser
considerados sin aditivo.
Unidad: m3
Equipo: Herramienta manual, (concretera, vibrador)
Mano de obra: Categ. I (Estructura Ocupacional E2), Categ. II
(Estructura Ocupacional
E2), Categ. III (Estructura Ocupacional D2), Categ IV
(Estructura Ocupacional C2)
Materiales: Hormign fc = 240 Kg/cm2 (Anexo), Tablas Semiduras
5V., Cuartones
Semiduros 5V., Clavos 2 1/2", aditivo plastificante e
impermeabilizante.
MEDICIN Y PAGO
La medicin se la har en unidad de volumen y su pago ser por
metro cbico m3. Se cubicar las tres dimensiones del elemento
ejecutado: largo, ancho y altura; es decir el
volumen real del rubro ejecutado.
3.03 HORMIGON CICLOPEO EN MUROS fc = 210 kg/cm2
DESCRIPCIN
Es el hormign simple al que se aade hasta un 40% en volumen de
piedra, de preferencia angular de
tamao variable, entre 10 y 25 cm de dimetro.
Para construir primeramente se coloca una capa de hormign simple
de 15 cm de espesor, sobre la cual se
coloca a mano una capa de piedra, sobre sta otra capa de hormign
simple de 15 cm y as sucesivamente.
Se tendr cuidado para que las piedras no estn en ningn momento a
distancias menores de 5 cm entre
ellas y de los bordes de las estructuras. La fiscalizacin deber
tener en cuenta que se cumpla con los
porcentajes de piedra y Hormign.
Unidad: m3.
Equipo: Herramienta manual, concretera.
Mano de obra: Categ. I (Estructura Ocupacional E2), Categ. II
(Estructura Ocupacional
E2), Categ. III (Estructura Ocupacional D2), Categ IV
(Estructura Ocupacional C2)
-
35
Materiales: hormign fc=210 kg/cm2 (Anexo), aditivo plastificante
e impermeabilizante,
Tablas semiduros 5V, cuartones semiduros 5V, clavos 2 , piedra
bola.
MEDICIN Y PAGO
La medicin se la har en unidad de volumen y su pago ser por
metro cbico m3. Se cubicar las tres dimensiones del elemento
ejecutado: largo, ancho y altura; es decir el
volumen real del rubro ejecutado.
3.04 HORMIGN EN RIOSTRAS fc = 240 kg/cm2
DESCRIPCIN
Este hormign contendr mnimo 370 Kg. de cemento por m3., 0.60 m3
de arena y 0,75 m3.
de ripio triturado Deber cumplir con la prueba de asentamiento
(A= 8 a 10 cm.), y la
resistencia especificada se comprobar a los 7, 14 y 28 das, para
lo cual la supervisin
obtendr las muestras cilndricas respectivas. Se tomarn 3
cilindros por cada 10 m3 como
mnimo, se lo utilizar para la conformacin de riostras.
El objetivo es la preparacin de hormigones de gran calidad con
las debidas resistencias,
especificados en planos estructurales y dems documentos del
proyecto. Incluye el proceso
de fabricacin, vertido y curado del hormign. Los aditivos que se
utilizaran sern para
darle mejor trabajabilidad al hormign y no se considera lo que
se gana en resistencia. Por
lo que las muestras se prepararan sin aditivo. Por lo tanto los
diseos debern ser
considerados sin aditivo.
Unidad: m3
Equipo: Herramienta manual, concretera, vibrador.
Mano de obra: Categ. I (Estructura Ocupacional E2), Categ. II
(Estructura Ocupacional
E2), Categ. III (Estructura Ocupacional D2), Categ IV
(Estructura Ocupacional C2)
Materiales: Hormign fc = 240 Kg/cm2 (Anexo), Tablas Semiduras
5V., Cuartones
Semiduros 5V., Clavos 2 1/2", aditivo plastificante e
impermeabilizante).
MEDICIN Y PAGO
La medicin se la har en unidad de volumen y su pago ser por
metro cbico m3. Se cubicar las tres dimensiones del elemento
ejecutado: largo, ancho y altura; es decir el
volumen real del rubro ejecutado
3.05 HORMIGN EN COLUMNAS fc = 240 kg/cm2
(CUADRADAS-REDONDAS)
DESCRIPCIN
Este hormign contendr mnimo 370 Kg. de cemento por m3., 0.60 m3
de arena y 0,75 m3.
de ripio triturado y se debe considerar el aditivo plastificante
e impermeabilizante en los
costos unitarios. Deber cumplir con la prueba de asentamiento
(A= 7 a 10 cm.), y la
resistencia especificada se comprobar a los 7, 14 y 28 das, para
lo cual la supervisin
obtendr las muestras cilndricas respectivas. Se tomarn 3
cilindro por cada 10 m3 o
fraccin, se lo utiliza en columnas.
-
36
El objetivo es la preparacin de hormigones de gran calidad con
las debidas resistencias,
especificados en planos estructurales y dems documentos del
proyecto. Incluye el proceso
de fabricacin, vertido y curado del hormign. Los aditivos que se
utilizaran sern para
darle mejor trabajabilidad al hormign y no se considera lo que
se gana en resistencia. Por
lo que las muestras se prepararan sin aditivo. Por lo tanto los
diseos debern ser
considerados sin aditivo.
Unidad: m3
Equipo: Herramienta manual, concretera, vibrador.
Mano de obra: Categ. I (Estructura Ocupacional E2), Categ. II
(Estructura Ocupacional
E2), Categ. III (Estructura Ocupacional D2), Categ IV
(Estructura Ocupacional C2)
Materiales: Hormign en columnas fc = 240 Kg/cm2 (Anexo), aditivo
plastificante e
impermeabilizante), Tablas Semiduras 5V., Cuartones Semiduros
5V., Clavos 2 1/2",,
alambre negro # 18.
MEDICIN Y PAGO
La medicin se la har en unidad de volumen y su pago ser por
metro cbico m3. Se cubicar las tres dimensiones del elemento
ejecutado: largo, ancho y altura; es decir el
volumen real del rubro ejecutado.
3.06 LOSA DE ENTREPISO HORMIGON SIMPLE fc= 240 kg/cm2
(PLANAS)
DESCRIPCIN
Este rubro comprende la construccin de la losa cuyo hormign ser
de una resistencia
fc= 240 kg/cm2 Para la preparacin y evaluacin de este hormign se
tendrn las mismas
consideraciones de los rubros anteriores sobre hormigones. Deber
cumplir con la prueba
de asentamiento (A= 7 a 10 cm.), y la resistencia especificada
se comprobar a los 7, 14 y
28 das, para lo cual la supervisin obtendr las muestras
cilndricas respectivas. Se
tomarn 3 cilindro por cada 10 m3 o fraccin.
Unidad: metro cbico (m3)
Equipo: Herramienta manual (concretera, vibrador, elevador).
Mano de obra: Categ. I (Estructura Ocupacional E2), Categ. II
(Estructura Ocupacional
E2), Categ. III (Estructura Ocupacional D2), Categ IV
(Estructura Ocupacional C2)
Materiales: Hormign fc = 240 Kg/cm2 ( Anexo), Tablas Semiduras
5V., Cuartones
Semiduros 5V., Clavos 2 1/2", caas rollizas (6m). aditivo
plastificante e
impermeabilizante, curador para hormign y mortero.
MEDICIN Y PAGO
La unidad de medida ser el metro cbico (m3) medido en obra.
3.07 HORMIGN EN ESCALERA RECTA fc = 240 kg/cm2
DESCRIPCIN
-
37
Este hormign contendr mnimo 370 Kg. de cemento por m3., 0.60 m3
de arena y 0,75 m3.
de ripio triturado y se debe considerar el aditivo plastificante
e impermeabilizante en los
costos unitarios. Deber cumplir con la prueba de asentamiento
(A= 8 a 10 cm.), y la
resistencia especificada se comprobar a los 7, 14 y 28 das, para
lo cual la supervisin
obtendr las muestras cilndricas respectivas. Se tomarn 3
cilindro por cada 10 m3 como
mnimo, se lo utilizar en las escaleras.
El objetivo es la preparacin de hormigones de gran calidad con
las debidas resistencias,
especificados en planos estructurales y dems documentos del
proy
