UNICO AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No LP-002-15.MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S Nit: 900.372.918-6 UNICO AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No LP-002-15. Carrera4 N 49-112 - Montería,

MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S

Nit: 900.372.918-6

UNICO AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No LP-002-15.

Carrera4 N° 49-112 - Montería, Córdoba. l Tel: 7899494 – 7899444 www.monteriaamable.gov.co

OBJETO A CONTRATAR:

Montería Ciudad Amable S.A.S., está interesada en contratar la “PRIMERA

ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO RÍGIDO, ANDENES Y

ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 2 ENTRE AVENIDA CIRCUNVALAR

(CALLE 20) Y CALLE 31, ID (204-205-206). PERTENECIENTE AL SISTEMA

ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS "SETP" DE LA

CIUDAD DE MONTERÍA.” En cumplimiento con los fines de la entidad y bajos los

principios que rigen la contratación estatal.

MODALIDAD DE SELECCIÓN:

El presente proceso de selección se surtirá a través de la modalidad de

LICITACION PÚBLICA, según lo establecido en la Ley 80 de 1993 art 30 y la Ley

1150 de 2007, art. 2 numeral 1, teniendo en cuenta la naturaleza y cuantía del

proyecto a ejecutar, cuyo objeto es “PRIMERA ETAPA PARA LA

CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO RÍGIDO, ANDENES Y ESPACIO PUBLICO

DE LA CARRERA 2 ENTRE AVENIDA CIRCUNVALAR (CALLE 20) Y CALLE 31,

ID (204-205-206). PERTENECIENTE AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE

TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS "SETP" DE LA CIUDAD DE

MONTERÍA.”

PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO:

El plazo estimado del contrato es de ocho (8) meses.

FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR OFERTA:

CIERRE DEL PROCESO: Hasta las 9:30. A.M. del día 9 de Febrero de 2015.


Nit: 900.372.918-6



LUGAR DONDE SE DEBE PRESENTAR LA OFERTA

Se reciben propuestas únicamente en la oficina de Montería Ciudad Amable S.A.S, ubicada en la carrera 4 N°49-112, Barrio Villa del Rio, en la ciudad de Montería Departamento de Córdoba, País Colombia.

FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA:

La propuesta se presentará impresa, en dos sobres que se entregarán cerrados, separados e identificados con los números 1 y 2. El Sobre No. 1 contendrá los documentos de carácter Jurídico, Financiero y Técnico. El sobre No. 2 contendrá la oferta económica (Anexo No. 3); con los análisis de precio unitario el valor de

cada uno de los precios unitarios Deben estar entre el 90% y el 100% de los valores establecidos en el presupuesto oficial. El proponente deberá presentar un original y una (1) copia de los documentos que integran el Sobre No. 1, además deberá entregar en medio magnético todos los documentos que integran la propuesta y un original de los documentos que integran el Sobre No. 2 y la información que contendrá la oferta económica debe anexarla en medio magnético, en programa Excel (No se presentará copia física del sobre No. 2). Todos los documentos se presentarán legajados, completamente foliados

(Incluso las hojas en blanco o de presentación), escritos en idioma castellano y a máquina y/o computadora, legible. Todas las páginas de la propuesta que tengan modificaciones o enmiendas, deberán ser convalidadas con la firma al pie de las mismas de quien suscribe la carta de presentación, de lo contrario se tendrán por no escritas. La carta de presentación original deberá estar debidamente firmada por el representante legal o el apoderado constituido para el efecto. Todos los documentos exigidos para su presentación en el sobre 1, se incluirán en el original y en las copias de la propuesta. En caso de discrepancia entre la copia y el original, primará este último sobre aquélla. Serán de cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su propuesta, y MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S, en ningún caso, será responsable de los mismos.


Nit: 900.372.918-6



LA CARATULA DE LA PROPUESTA DEBE VENIR MARCADA ASÍ:

Señores MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

Montería, Córdoba Sobre No.1

LICITACIÓN PÚBLICA -LP-002 DE

2015

CONTIENE: Original _ 1a Copia ___ ó 2a Copia ___N° de folios PROPONENTE: __________________________ DIRECCIÓN: ____________________________ TELÉFONO: _________________ FAX _______ E-mail: __________________

Los sobres serán entregados dentro del plazo del presente proceso selectivo con anterioridad a la fecha y hora prevista para el cierre, según el cronograma del proceso, en la siguiente dirección:

MUNICIPIO DE MONTERIA, EN LAS OFICINA DE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S, Cra. 4 N° 49-112 Piso 1 Montería - Córdoba

En el sobre 1 el proponente deberá incluir los documentos que se relacionan a continuación. MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S., se reserva el derecho de solicitar documentos aclaratorios a los solicitados en el presente pliego de condiciones, con el fin de verificar la información suministrada por el proponente.

La Entidad no tendrá en cuenta las propuestas allegadas por correo, o medios electrónicos o las radicadas en dependencia diferente a la Oficina de Montería Ciudad Amable S.A.S., ubicada en la cra. 4 N° 49-112 de la Ciudad de Montería – Córdoba, dichas propuestas serán devueltas al remitente en el estado recibido.


Nit: 900.372.918-6



VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

Para esta contratación el presupuesto oficial estimado es por valor de: CUATRO

MIL SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE

($4.725.000.000,oo), este valor incluye todos los gastos en que deba incurrir el

contratista para el cumplimiento del objeto del presente proceso y el pago de los

impuestos, tasas contribuciones, tributos nacionales, departamentales y de más

que fijen las leyes, decretos, acuerdo, ordenanzas que haya lugar.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Para la presente contratación, MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S. cuenta con

certificado de disponibilidad presupuestal N° 000024 de fecha 5 de Enero de 2015. DIRECCION FÍSICA Y ELECTRÓNICO DONDE MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S., ATENDERÁ A LOS INTERESADOS EN EL PRESENTE PROCESO DE

CONTRATACIÓN.

Los proyectos de pliegos de condiciones así como los estudios y documentos previos se pueden consultar en las páginas Web www.contratos.gov.co y en la Oficina de Montería Ciudad Amable S.A.S, ubicada en la carrera 4 N°49-112, Barrio Villa del Rio, en la ciudad Montería Córdoba, país Colombia, teléfonos, 7899444-7899494, correo electrónico [email protected].

CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS

MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S convoca a las veedurías ciudadanas para realizar el control social al presente proceso de contratación, para lo cual podrán consultar la página web: Portal Único de Contratación, www.contratos.gov.co y acudir ante la entidad con el fin de ejercer las facultades que la Ley y la Constitución les atribuyen.

mailto:[email protected].

mailto:[email protected].


Nit: 900.372.918-6



ACUERDO COMERCIAL:

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratadas como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional.

4.3.1. Cobertura Acuerdos Comerciales.

ACUERDO COMERCIAL: El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratadas como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional

Cobertura Acuerdos Comerciales.

Acuerdo Comercial Entidad

Estatal

incluida

Presupuesto

del Proceso

de

Contratación

superior al

valor del

Acuerdo

Comercial

Excepción

aplicable al

Proceso de

Contratación

Proceso de

Contratación

cubierto por

el Acuerdo

Comercial Canadá No No No No

Chile SI No No No

Estados Unidos No No No No

El Salvador No No No No

Guatemala SI NO INCLUYE VALOR

No Si

Honduras No No No No

Liechtenstein No No No No


Nit: 900.372.918-6



Suiza No No No No

México No No No No

Unión Europea No No No No

En consecuencia, los bienes y servicios de GUATEMALA reciben trato nacional.

CONVOCATORIA A MYPIME:

La presente convocatoria no estará limitada exclusivamente a Mipymes, teniendo

en cuenta que el presupuesto del contrato objeto de la presente convocatoria,

supera el umbral estimado para limitar la convocatoria exclusivamente a mipymes,

acorde con lo señalado por el numeral 1 del artículo 152 de Decreto 1510 de 2013.

BREVE DESCRIPCIONES DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO:

Podrán participar las personas naturales o jurídicas, consorcios, uniones

temporales o promesa de sociedad futura que cumplan con las condiciones

mínimas exigidas en los pliegos de condiciones.

En el presente proceso de contrato no se realizará con precalificación.

CRONOGRAMA:

ACTIVIDAD FECHA LUGAR PUBLICACIÓN AVISOS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA, ESTUDIOS PREVIOS, PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE PLIEGOS y AVISO DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 224 DEL DECRETO 0019 DE 2012

Desde el 7 de enero hasta el 22 de enero de 2015.

Portal Único de Contratación Estatal página wed: www.monteriaamable.gov.co

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES.

Hasta el 22 de enero de 2015.

Comunicación enviada al correo electrónico: [email protected] o en

http://www.monteriaamable.gov.co/

mailto:[email protected]


Nit: 900.372.918-6



la oficina de Montería Ciudad Amable S.A.S, ubicada en la carrera 4 N° 49-112 en la ciudad de Montería Córdoba en el plazo indicado.

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO, APERTURA y PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.

23 de enero de 2015. En la oficina de Montería Ciudad Amable S.A.S, ubicada en la carrera 4 N° 49-112 en la ciudad de Montería Córdoba en el plazo indicado. y Portal Único de Contratación Estatal

INICIO DEL PLAZO PARA PRESENTAR PROPUESTA

26 de enero de 2015 En la oficina de Montería Ciudad Amable S.A.S, ubicada en la carrera 4 N° 49-112 en la ciudad de Montería Córdoba en el plazo indicado.

VISITA AL SITIO DONDE SE EJECUTARÁ EL OBJETO CONTRACTUAL

27 de enero de 2015 a las 8:30 A.m.

Sitio de encuentro, en la oficina de Montería Ciudad Amable S.A.S, ubicada en la carrera 4 N° 49-112 en la ciudad de Montería Córdoba en el plazo indicado.

AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES (Siempre y Cuando se presenten observaciones a los Pliegos) Y AUDIENCIA DE REVISIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

27 de enero de 2015 a las 3: pm.

Sitio, en la oficina de Montería Ciudad Amable S.A.S, ubicada en la carrera 4 N° 49-112 en la ciudad de Montería Córdoba en el plazo indicado.

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE PROPUESTAS.

9 de febrero de 2015, hasta las 9:30 A.M.

En la oficina de Montería Ciudad Amable S.A.S, ubicada en la carrera 4 N° 49-112 en la ciudad de Montería Córdoba en el plazo indicado.

CIERRE. 9 de febrero de 2015, hasta las 9:30 A.M.


EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Hasta el 13 de febrero de 2015



Nit: 900.372.918-6



TRASLADO DE INFORME DE EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES AL MISMO.

Desde el 16 de febrero hasta el 18 de febrero de 2015

Comunicación enviada al correo electrónico: [email protected] o en la oficina de Montería Ciudad Amable S.A.S, ubicada en la carrera 4 N° 49-112 en la ciudad de Montería Córdoba en el plazo indicado.

AUDIENCIA PUBLICA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO

24 de febrero de 2015 a las 10: A.M.

En la oficina de Montería Ciudad Amable S.A.S, ubicada en la carrera 4 N° 49-112 en la ciudad de Montería Córdoba.

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia de adjudicación.

En la oficina de Montería Ciudad Amable S.A.S, ubicada en la carrera 4 N° 49-112 en la ciudad de Montería

REGISTRO PRESUPUESTAL El mismo día de la suscripción del contrato


ENTREGA DE GARANTÍAS Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la suscripción del contrato


PUBLICACIÓN DEL CONTRATO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO.

Dentro de los términos establecidos en el decreto 1510 de 2013.

SECOP

APROBACIÓN DE GARANTÍAS Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la entrega de las garantías.

En la oficina de Montería Ciudad Amable S.A.S, ubicada en la carrera 4 N° 49-112 en la ciudad de Montería.

PLAZO DEL CONTRATO 8 meses.

CRONOGRAMA DE PAGO La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera,

con precios unitarios fijos sin formula de reajuste así:

a) Un anticipo del 10% del valor del contrato, con posterioridad a la aprobación de las pólizas, haberse expedido el registro presupuestal, y presentar copia del contrato y la certificación de haber constituido una fiducia irrevocable a favor de Montería Ciudad Amable S.A.S, conforme a lo señalado en el artículo 91 de la ley 1474 del 12 de julio de 2011, en concordancia con los dispuesto en el artículo 35 del Decreto 1510 de 2013.

mailto:[email protected]


Nit: 900.372.918-6



b) El valor total del contrato, se cancelará mediante actas parciales de avance de obra, amortizando en cada pago el porcentaje de anticipo equivalente al 10% del valor del acta, hasta cumplir con la amortización del 100% del valor del anticipo entregado; todo lo anterior previa presentación de las cuentas de cobro, o factura, certificación de avance de obra impartida por la interventoría y la dirección técnica de MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S, y acreditación del pago al sistema de seguridad social integral (salud, pensión, y riesgos laborales). aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

c) El pago del acta final en ningún caso podrá ser inferior al 10% del valor del contrato sin amortizar, una vez recibidas a entera satisfacción la obra objeto del contrato por la interventoría y visto bueno impartido por la dirección técnica de MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago autorizado al sistema de seguridad social integral (salud, pensión, y riesgos laborales), aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la normatividad que regula la materia, además debe anexar certificación de paz y salvo por todo concepto de gastos directos e indirectos de la obra ejecutada y para la liquidación del contrato se requiere que MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S verifique la actualización de las garantías correspondientes.

FORMA DE PAGO EN CASO QUE EL ADJUDICATARIO RENUNCIE AL ANTICIPO.

FORMA DE PAGO EN CASO QUE EL ADJUDICATARIO RENUNCIE

AL ANTICIPO:

En caso que el oferente seleccionado quiera renunciar a recibir el

anticipo, este lo podrá hacer dentro de los dos día siguientes de la


Nit: 900.372.918-6



adjudicación, mediante escrito firmado por el, que caso de

consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, este

documento deberá estar firmado por cada uno de los integrantes

que conforma el consorcio o unión temporal, o promesa de

sociedad futura, si se trata de persona jurídica, este lo debe firmar

el representante legal.

Si el adjudicatario renuncia al anticipo, El valor total del contrato,

se cancelará mediante actas parciales de avance de obra, que en

ningún caso podrán ser inferiores al 7% del valor del contrato,

previa presentación de las cuentas de cobro, o factura,

certificación de avance de obra impartida por la interventoría y la

dirección técnica de MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S, y

acreditación de pago al sistema de seguridad social integral, (salud,

pensión, y riesgos Laborales), y aportes parafiscales relativos al

Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena,

ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. . El

pago del acta final en ningún caso podrá ser inferior al 10% del

valor del contrato, una vez recibidas a entera satisfacción la obra

objeto del contrato por la interventoría y visto bueno impartido

por la dirección técnica de MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S, el

contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y su

afiliación obligatoria y pago autorizado al sistema de seguridad

social integral, (salud, pensión, y riesgos Laborales), y aportes

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así

como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar,

cuando corresponda. so pena de hacerse acreedor a las sanciones

establecidas en la misma, debe anexar certificación de paz y salvo

por todo concepto de gastos directos e indirectos de la obra

ejecutada y para la liquidación del contrato se requiere que

MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S verifique la actualización de las

garantías correspondientes.

PARÁGRAFO: Para cualquiera de las modalidades de pagos la valoración económica del desempeño y remuneración ambiental se realizará conforme a lo siguiente:


Nit: 900.372.918-6



VALORACIÓN ECONÓMICA DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL Y FORMA DE PAGO.

Esta se realizará efectuando la suma de los porcentajes logrados en cada actividad contenida en las Listas de Chequeo, de acuerdo al indicador de evaluación (0, 50% ó 100%), los cuales serán divididos por el número de actividades de cada Componente o Programa evaluado. El resultado de este porcentaje será multiplicado por el peso relativo definido para los Componentes y los Programas de acuerdo con la metodología que se explica en los siguientes numerales. El control de cada una de las actividades del PMA será realizado por la Interventoría mediante las Listas de Chequeo que se presentan en este documento. La metodología para la evaluación de la gestión ambiental y, por consiguiente, el control del Cumplimiento Ambiental del proyecto seguirá el siguiente proceso.

REMUNERACIÓN DEL CONTRATISTA POR LAS LABORES AMBIENTALES Y DE GESTIÓN SOCIAL, DESCUENTOS Y MULTAS.

Por el desarrollo de las Labores Ambientales y de Gestión Social, el Contratista recibirá mensualmente la suma que resulte de la estricta aplicación de lo propuesto por este en el Capítulo correspondiente al Plan de Manejo Ambiental de la lista de cantidades del presupuesto general, dividida por el número de meses del término contractual. Para efectos del pago mensual correspondiente, la Interventoría verificará que el Contratista cumpla fielmente con cada una de las obligaciones de carácter Ambiental y de Gestión Social plasmadas en los diferentes Componentes y Programas contenidos en el documento del PMA y pagará únicamente lo realmente ejecutado luego de esta verificación; teniendo como referencia el valor total


Nit: 900.372.918-6



propuesto por el Proponente para el Plan de Manejo Ambiental de la lista de cantidades del presupuesto general y de conformidad con el porcentaje de calificación mensual obtenido en cada Componente o Programa. Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al Contratista por incumplimiento de las obligaciones asumidas con ocasión del Contrato de Obra en materia ambiental y de gestión social. Las multas se ocasionarán si el desempeño de cumplimiento es inferior al 70%. Además, se deducirá al contratista de obra un salario mínimo diario legal vigente por actividad por día de incumplimiento. Este descuento adicional se hará efectivo solamente para actividades que se requieran para cumplir la Ley o para actividades que presenten riesgo a la salud y seguridad después de mediar apremio del interventor por un período perentorio de 24 horas. El pago de las labores ambientales contenidas en cada una de éstas fichas y que debe implementar el contratista, se fundamentará en un sistema de calificación del cumplimiento del manejo ambiental del proyecto mediante la calificación de las listas de chequeo (ver fichas anexas). Se pagará al contratista por el valor ambiental, proporcionalmente al valor facturado según lo establecido en la forma de pago del contrato y su respectivo avance de la obra, y es proporcional al cumplimiento de sus obligaciones ambiéntales, de acuerdo con la siguiente fórmula:

%𝐶𝐷𝐴 =∑(𝐷𝐶𝑛 ∗ 𝑃𝑟𝐶𝑛)

𝐷𝐶𝑛 =∑(𝐷𝑃𝑛 ∗ 𝑃𝑟𝑃𝑛)


Nit: 900.372.918-6



𝐷𝑝𝑛 =∑(𝐶𝑖𝐶𝑒)

Dónde: %CDA: Porcentaje de Cumplimiento de Desempeño Ambiental. DCn: Desempeño Ambiental en el Componente. PrCn: Peso Relativo del Componente. DPn: Desempeño Ambiental en el Programa. PrPn: Peso Relativo del Programa. Ci: Calificación porcentual del ítem evaluado. Ce: Cantidad (Parcial o Total) de ítems evaluados. Teniendo en cuenta el porcentaje de cumplimiento del desempeño ambiental (%CDA), se aplicará un descuento proporcional al presupuesto mensual del Plan de Manejo Ambiental de la siguiente manera:

𝑃𝑎 =𝑃𝑝𝑚𝑎𝑇𝑚

∗%𝐶𝐷𝐴

Dónde: Pa: Pago por labores ambientales. Ppma: Presupuesto del PMA Tm: Tiempo en meses del término contractual Importancia Ambiental de los Componentes del PMA. Los pesos relativos asignados a cada uno de los componentes del PMA, son los siguientes:

Componente Área Temática Peso

Relativo

A Sistema de Gestión Ambiental 0.05

B Programa de Gestión Social 0.20

C Manejo Silvicultural, 0.15


Nit: 900.372.918-6



Cobertura Vegetal y

Paisajismo

D Gestión Ambiental en las

obras 0.40

E SISO y Plan de Contingencia 0.10

F Plan de Manejo de Tráfico 0.10

El componente A, deberá ser calificado teniendo en cuenta los siguientes programas:

Programa Área Temática Peso

Relativo

A1 Estructura del Sistema de Gestión

Ambiental 0.60

A2 Programa de Implementación del

PMA 0.15

A3 Plan de Seguimiento 0.25

El componente B, será evaluado de acuerdo con los pesos relativos de cada programa teniendo en cuenta la siguiente distribución:

Programa Área Temática Peso

Relativo

B1 Información a la comunidad 0.10

B2 Divulgación 0.10

B3 Restitución de Bienes Afectados 0.20

B4 Atención y Participación Ciudadana 0.20

B5 Pedagogía para la Sostenibilidad

Ambiental 0.10

B6 Capacitación del Personal de la

Obra 0.10


Nit: 900.372.918-6



B7 Vinculación de Mano de Obra 0.20

El Componente C está dividido en dos (2) programas cada uno tendrá un peso relativo tal como se describe a continuación:

Programa Área Temática Peso Relativo

C1 Manejo de Vegetación 0.60

C2 Compensación Forestal y

Paisajismo 0.40

Respecto del Componente D, las actividades a cumplir por el Contratista están agrupadas en programas que serán valorados por la Interventoría con los siguientes pesos relativos de importancia ambiental:

Programa

Área Temática Peso

Relativo

D1 Manejo de Maquinaria, Equipos y

Transporte 0.05

D2 Manejo y Disposición de los Desechos

de Construcción. 0.25

D3 Manejo de Campamentos e

Instalaciones Temporales 0.05

D4 Almacenamiento y Manejo de los

Materiales de Construcción 0.05

D5 Manejo de Redes de Servicio Público 0.05

D6

Manejo de Residuos Líquidos,

Combustibles, Aceites y Sustancias

Químicas

0.10

D7 Manejo de Aguas Superficiales 0.05

D8 Manejo de Excavaciones y Rellenos 0.10


Nit: 900.372.918-6



D9 Control de emisiones atmosféricas y

ruido 0.05

D10 Manejo de la Obra, Estructuras y Aseo 0.05

D11

Manejo de Patrimonio Arqueológico e

Histórico de la Nación

0.05

D12 Aislamiento de la Obra

0.10

D13 Educación y Capacitación Ambiental

de la Comunidad 0.05

Por su parte, el Componente E, será calificado teniendo en cuenta los siguientes pesos relativos:

Programa Área Temática Peso Relativo

E1 Seguridad Industrial y Salud

Ocupacional 0.95

E2 Plan de Contingencia. 0.05

Finalmente, el componente F se subdividirá en los siguientes programas:

Programa

Área Temática Peso Relativo

F1 Señalización 0.60

F2 Manejo de Tráfico y

Desvíos 0.40

El valor del pago por labores ambientales será evaluado por


Nit: 900.372.918-6



la Interventoría quien reportará a Montería Ciudad Amable S.A.S., teniendo en cuenta la metodología descrita anteriormente. Para efectos de la remuneración económica del Contratista, las actividades incluidas en los componentes serán supervisadas por la Interventoría Ambiental con la siguiente periodicidad: COMPONENTE A: Semanal COMPONENTE B: Semanal COMPONENTE C: Diaria/Quincenal COMPONENTE D: Diaria COMPONENTE E: Diaria COMPONENTE F: Diaria Respecto del componente C, la inspección quincenal se

realizará a las especies arbóreas que fueron bloqueadas y/o

trasladadas; y diaria durante el tiempo que se estén

realizando talas y/o podas, y en la implementación de las

obras de espacio público.

LUGAR DE CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO:

todos los documentos del presente proceso se pueden consultar en la página web www.contratos.gov.co y en la Oficina de Montería Ciudad Amable S.A.S., ubicada en el primer piso Carrea 4 No 49-112, Barrio Villa del Rio en la ciudad de Montería – Córdoba Tel: 7899494-7899444. ext.109.

ANA MARIA LOAIZA MENDEZ Gerente Montería Ciudad Amable S.A.S.

http://www.contratos.gov.co/

Documents

UNICO AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No LP-002-15.MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S Nit: 900.372.918-6 UNICO AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No LP-002-15. Carrera4 N 49-112 - Montería,