UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA · UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA JUNTA ADMINISTRATIVA 1/48 Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios,

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

JUNTA ADMINISTRATIVA 1/48

Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470

DOCUMENTO QUE CONTIENE LAS ACLARACIONES A LAS DUDAS RECIBIDAS

DE LA MODALIDAD PARA LA ADJUDICACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA UAM.JA.RG.LP.11.2020

"INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES PARA LA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL

MÓDULO “B” DEL EDIFICIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA UNIDAD IZTAPALAPA"

16:00 horas del viernes 24 de julio de 2020

Respuestas a las solicitudes de aclaración a las dudas recibidas, y al argumento de las descartadas de conformidad con lo establecido en el numeral I.8, Etapas de la modalidad de adjudicación de las bases de la licitación pública UAM.JA.RG.LP.11.2020 “Instalaciones de telecomunicaciones para la habilitación y equipamiento del módulo “B” del edificio de Ciencia y Tecnología de la Unidad Iztapalapa”, a las que se da lectura en esta junta de aclaraciones que se lleva a cabo mediante video conferencia entre los licitantes y la comisión encargada, representante de la Junta Administrativa, a efecto de salvaguardar la integridad y la salud ante la situación de emergencia generada por el SARS-CoV2 (COVID-19).

ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE

1. En esta junta de aclaraciones, como parte del presente documento, vía correo electrónico en Excel, se entrega el Anexo Técnico 7, Catálogo de Conceptos, que sustituye al publicado con la venta de bases, en el cual los cambios se resaltan en fuente de color rojo.

A C L A R A C I O N E S

E CORE NETWORK, S.A. DE C.V.

REFERENCIA PREGUNTA RESPUESTA

1.A, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO, FIBRA ÓPTICA PARA VOZ Y DATOS, INCLUYE: INDISPENSABLE INDICAR MODELO Y MARCA, MATERIALES, MANO DE OBRA CERTIFICADA POR EL FABRICANTE, GARANTÍA, PRUEBAS AL CABLEADO Y A LA FIBRA ÓPTICA CON EQUIPO CERTIFICADO, CERTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN, IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA ESPECIAL, ACARREO, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y HERRAMEINTA A CUALQUIER NIVEL .

1. Se puede cotizar una solución de diferente marca? 2. Se acepta la solución entrerprise de commscope con la línea netconnect o systimax?

1.- SÍ. 2.- NO, APEGARSE A LAS MARCAS PANDUIT, SIEMON, BELDEN O LEVITON.

1.2.1 TELÉFONO IP CISCO UNIFIED SIP - 02 PUERTOS BÁSICO, MARCA CISCO, MODELO CP-3905 CON BASIC USES CONECT LICENSE, MARCA CISCO, MODELO BASIC-UCL PARA

3. Favor de proporcionar la versión del call manager para la cotización de las licencias.

3.- LA VERSÓN DEL CALL MANAGER ES 12.5 .1.10000-22




CADA TELEFONO

1.2.4 SWITCH DE 24 PTOS • 24 X 10/100/1000BASE-T POE-PLUS(RJ45) – 4 PORTS ARE COMBO PORTS • 4 X 100/1000BASE-X (SFP) COMBO PORTS • 2 X SUMMITSTACK • 1 X SERIAL (CONSOLE PORT) AND 1 X 10/100BASE-T OUT-OF-BAND MANAGEMENT PORT • 1 X REDUNDANT POWER SUPPLY CONNECTOR, MARCA EXTREME NETWORKS, MODELO SUMMIT X440-G2-24P-10GE4 INLCUYE LICENCIAMIENTO PARA PUERTOS 10GB Y LICENCIA EXTREME XOS EDGE.

4. Cuantos puertos se requieren a 10Gbps? 5. Es correcto entender que no se requiere cotizar la fuente redundante?

4.- SE REQUIEREN POR LO MENOS 2 PUERTOS POR SWITCH A 10GB. 5.- NO ES CORRECTO, SÍ SE DEBE CONSIDERAR PARA SU PROPUESTA LA FUENTE REDUNDANTE.

1.2.5 SWITCH DE 48 PUERTOS, - 48 X 10/ 10 0/ 10 0 0BASE-T (RJ-45), • 4 X 1GBASE-X SFP (UNPOPULATED) COMBO PORT S • 2 X 1GBE COPPER COMBO PORT S UPGRADABLE TO 10 GBE ON REAR-PANEL • 4 X 1GBASE-X SFP (UNPOPULATED REAR-PANEL PORT S) UPGRADEABLE TO 10 GB ETHERNET VIA LICENSING • 1X SERIAL (CONSOLE PORT RJ-45) WITH RTS/ CTS MODEM CONTROL • 1X 10/ 10 0/ 10 0 0BASE-T OUT-OF-BAND MANAGEMENT PORT • 2X7 RPS PORT, MARCA EXTREME, MODELO X440 -G2-48P-10GE4 INCLUYE LICENCIAMIENTO PARA PUERTOS A 10GB Y LICENCIA EXTREME XOS EDGE.

6. Cuantos puertos se requieren a 10Gbps?

6.- SE REQUIEREN POR LO MENOS 2 PUERTOS POR SWITCH A 10GB.

1.2.10 CONTROLADORA INALÁMBRICA, CON CAPACIDAD DE HASTA 50 ACCESS POINTS, MARCA EXTREME, MODELO C-35

7. ¿Este modelo se encuentra en EoS fin de venta, se cotizará el modelo E1120 que es el modelo que la sustituye y se deberá considerar licenciamiento para 50 puntos de acceso?

7.- ESTE CONCEPTO CAMBIA DE ESPECIFICACIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS QUE SE ENTREGA COMO PARTE DE LAS ACLARACIONES.

1.2.11 "EXTREMEWIRELESS™ AP250 PERFORMANCE-OPTIMIZED INDOOR

8. Las licencias que se solicitan en este concepto,

8.- NO, LAS LICENCIAS QUE SE SOLICITAN EN ESTE CONCEPTO




802.11AC WAVE 2 DUAL-RADIO DUAL 5 GHZ 3X3:3 MIMO ACCESS POINT FOR HIGH CAPACITY ENVIRONMENTS” INCLUYE: LICENCIA PARA ACCESS POINT C5210

son adicionales a las licencias del concepto de la controladora?

SON LAS MISMAS.

1.2.12 SWITCH CORE DE 48 PUERTOS, - 48 X 100 / 1000 BASE-X (SFP) UNPOPULATED PORTS, • 4 X 10GBASE-X SFP+ (UNPOPULATED PORTS) • 1X SERIAL (CONSOLE PORT RJ-45) WITH RTS/ CTS MODEM CONTROL • 1X 10/ 100/ 1000BASE-T OUT-OF-BAND MANAGEMENT PORT • 1 X USB PORT FOR EXTERNAL USB FLASH • 2X7 RPS PORT, MARCA EXTREME, MODELO X460 -G2-48X-10GE4 INCLUYE LICENCIAMIENTO PARA PUERTOS A 10GB.

9. Se requiere integrar en el análisis del precio unitario el costo de la fuente y ventiladores para este equipo? 10. Cuantas fuentes se requieren considerar?

9.- SÍ, SE DEBERÁN INTEGRAR TODOS LOS MATERIALES AL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 10.- CONSIDERAR 2 FUENTES.

2.B SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMOS, INCLUYE: INDISPENSABLE INDICAR MODELO Y MARCA, MATERIALES, MANO DE OBRA CERTIFICADA POR EL FABRICANTE, GARANTÍA, SOPORTE POR 1 AÑO, PRUEBAS, CAPACITACION DEL SISTEMA CUANDO MENOS 5 PERSONAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA ESPECIAL, ACARREO, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y HERRAMEINTA A CUALQUIER NIVEL.

11. Qué tipo de capación es la que se requiere?, favor de indicar el nombre y número de curso si es que se requiere.

11.- SE REQUIERE CAPACITACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INSTALADO PARA 5 PERSONAS DE LA UNIDAD IZTAPALAPA.

3.B SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV), INCLUYE: INDISPENSABLE INDICAR MODELO Y MARCA, MATERIALES, MANO DE OBRA CERTIFICADA POR EL FABRICANTE, GARANTÍA, SOPORTE POR 3 AÑOS 8X5NBD, PRUEBAS, CAPACITACIÓN DEL SISTEMA CUANDO MENOS 5 PERSONAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA ESPECIAL, ACARREO, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y HERRAMEINTA A CUALQUIER NIVEL.






3.2.1 BALA IP 4 MEGAPIXEL / LENTE 4 MM / 50 M IR EXIR / USO EN EXTERIOR IP67 / WDR / POE, MARCA HIKVISION, MOD. DS 2CD2T43G0 I5/28

13. Se requiere integrar en el análisis de precio unitario la caja de conexiones?

13.- SÍ SE DEBE INTEGRAR.

3.2.2 DOMO IP 4, MEGAPIXEL / 30, MTS IR EXIR / EXTERIOR, IP67 / IK10 / LENTE 2.8, MM / WDR / POE / MICRO, SD / VIDEOANALÍTICOS, INTEGRADOS, MARCA HIKVISION, MOD. DS 2CD2143G0 I



3.2.3 PTZ IP 2 MEGAPIXEL / 25X ZOOM / 150 MTS, IR / EXTERIOR IP66 / WDR / HI POE / 60, IPS / ULTRA BAJA, ILUMINACIÓN, MARCA HIKVISION, MOD. DS 2DE5225IW AE



3.2.4 GRABADOR 8BAY 2U NVR, 48 CH, SURVEILLANCE, REDUNDANT POWER INTEL CORE I3 3220 3.3, GHZ, 400MBPS, MEGAPIXEL RECORDING, LOCAL, DISPLAY LÍNEA DE PRODUCTO NVR, PAÍS DE, ORIGEN, AÑOS DE GARANTÍA ESTÁNDAR 2

16. Favor de indicar marca y modelo del servidor o indicar si será de la misma marca de las cámaras cumpliendo con las características que solicitan en el concepto. 17. Se requiere integrar en el análisis del precio unitario el costo del licenciamiento del VMS y de las cámaras? 18. Indicar el software y versión del VMS que se utilizará en el sistema.

16.- ESTE CONCEPTO CAMBIA DE ESPECIFICACIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS QUE SE ENTREGA COMO PARTE DE LAS ACLARACIONES. 17.- ESTE CONCEPTO CAMBIA DE ESPECIFICACIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS QUE SE ENTREGA COMO PARTE DE LAS ACLARACIONES. 18.- ESTE CONCEPTO CAMBIA DE ESPECIFICACIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS QUE SE ENTREGA COMO PARTE DE LAS ACLARACIONES.

3.2.8 DISCO DURO 4 TB, MARCA WESTERN DIGITAL, MODELO WD400FYYZ.

19. El modelo del disco duro esta descontinuado. Favor de indicar si se cotizará el modelo que le sustituye y que sea compatible con el NVR.

19.- ESTE CONCEPTO CAMBIA DE ESPECIFICACIÓN Y CANTIDAD CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS QUE SE ENTREGA COMO PARTE DE LAS ACLARACIONES.

4.A SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, INCLUYE: INDISPENSABLE INDICAR MODELO Y MARCA, MATERIALES, MANO DE OBRA, GARANTÍA, PRUEBAS, CAPACITACIÓN DEL SISTEMA






CUANDO MENOS 5 PERSONAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA ESPECIAL, ACARREO, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO Y HERRAMEINTA A CUALQUIER NIVEL.

4.1.1 LECTOR DE TARJETAS DE MULTI-TECNOLOGÍA RP40 DISEÑADO PARA ACTUALIZAR SISTEMA DE TARJETA ACTUAL DE CREDENCIALES HID PROX A iCLASS®, MARCA HID. MOD. R10

21. Indicar marca y modelo del equipo solicitado. 22. Este equipo se integrará a un sistema centralizado? 23. Si el equipo se integra a un sistema centralizado, ya se cuenta con el licenciamiento para estos nuevos dispositivos. 24. Indicar el software que se esté utilizando para la gestión del sistema de control de accesos.

21.- LA MARCA DEL LECTOR ES HID Y EL MODELO ES 920NMNTEKMA001 DEBE INCLUIR SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED. 22.- NO. 23.- ES UN SISTEMA STAND-ALONE, NO REQUIERE LICENCIAMIENTO. 24.- ES UN SOFTWARE PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR LA UNIDAD IZTAPALAPA, SIN MARCA, NI MODELO.

4.1.3 CHAPA ELECTROMAGNÉTICA DE 1200 lb, ACABADO EN CROMADO, ALIMENTACIÓN DE 12/24 VCD, DIMENSIONES DE 279.4 X 69.9 X 39.7 MM. INCLUYE: CONTACTO MAGNÉTICO Y ACCESORIOS PARA MONTAJE. MARCA SECOLARM, MOD. E-947SA-600PQ.

25. El número de parte corresponde a una chapa de 600lb. ¿Se cotizará chapa de 600lb o de 1200lb?


4.1.5 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 12 VCD 2.5 AMP, INCLUYE TRANSFORMADOR DE 28 VAC A 100 VA, GABINETE, 1 BATERÍA DE 12 VCD 7AH. MARCA ALTRONIX, MOD. SMP5

26. El número de parte corresponde únicamente a la tarjeta de la fuente. ¿Es correcto entender que a este número de parte se le debe incluir la batería, el transformador y el gabinete?


5.3 TUBERÍA CONDUIT NO METÁLICA DE PVC TIPO PESADO COLOR VERDE DE 103 MM DE DIÁMETRO INDICADO EN EL PROYECTO ENTRE LOSA Y PLAFÓN CON SUS CODOS, COPLES, CONTRATUERCAS Y MONITORES

27. Favor de confirmar que esta tubería se instalará entre losa y plafón.

27.- SE CANCELA ESTE CONCEPTO.




CON ROSCA TIPO NPT EN SU INTERIOR, FABRICADOS DEL MISMO MATERIAL DE LA TUBERÍA Y DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NMX-B-209-2005 Y/O 2012. EL PROCESO DE MANUFACTURA DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS OFICIALES DE FABRICACIÓN E INSPECCIÓN NMX-B-208-2005 Y/O 2012. LA TUBERÍA DEBERA QUEDAR VACÍA Y GUIADA CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL No.-14. LAS DIMENSIONES DE LA TUBERÍA INDICADA EN EL PROYECTO DEBEN SER CON UN GRADO DE OCUPACIÓN DEL 40% CUMPLIENDO CON LAS PAUTAS USADAS POR ANSI/TIA/EIA-569 Y POR LA NOM-001-SEDE-2012. PARA SISTEMA DE TELEFONÍA E INFORMÁTICA, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BROCHES DE UNIÓN, ARANDELAS Y PLACAS DE EMPALME, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS, TORNILLERÍA, NIVELACIÓN, AJUSTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.

BASES 28. Se requiere integrar las fichas técnicas de los equipos ofertados?

28. SÍ SE REQUIERE INTEGRAR.

II.8. DOCUMENTACIÓN LEGAL

4. COMPROBANTE DE DOMICILIO, A NOMBRE DEL LICITANTE Y CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A DOS MESES (PREDIAL, AGUA O TELÉFONO).

29. Podrá presentarse para tal efecto recibo de energía eléctrica

29. NO, SÓLO PREDIAL, AGUA O TELÉFONO.

II.9. DOCUMENTACIÓN FINANCIERA Y FISCAL

1. ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2019 DICTAMINADOS POR CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO, QUE DEBERÁN INCLUIR: LA OPINIÓN DEL AUDITOR EXTERNO, ESTADO

30. Para empresas que no dictaminan sus estados financieros, dado que no se encuentran en ninguno de los supuestos establecidos en el Artículo 32-A del CFF, ¿es posible

30. NO ES POSIBLE ENTREGAR UNA CARTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, DEBEN ENTREGAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CON EL DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO PARA EFECTOS FINANCIEROS EN CUMPLIMIENTO A LO




DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ASÍ COMO LAS NOTAS RELATIVAS A ESTOS.

entregar carta firmada por el representante legal de la empresa en donde se explique qué derivado de no encontrarse en los supuestos del artículo antes mencionado no se presentan estados financieros dictaminados?

REQUERIDO EN EL DOCUMENTO “BASES LICITACIÓN PÚBLICA N° UAM.JA.RG.LP.11.2020” EN SU APARTADO II.9 DOCUMENTACIÓN FINANCIERA Y FISCAL, NUMERAL 1, EN CASO DE NO OPTAR POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 32-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

II.9. DOCUMENTACIÓN FINANCIERA Y FISCAL

2. CÉDULA Y CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR QUE EMITE LA OPINIÓN.

31. Al no presentarse Estados Financieros dictaminados por no encontrarse en ninguno de los supuestos de Articulo 32-A del CFF, ¿es posible entregar en lugar de Cedula y Certificación de Contador Público, carta firmada por el representante legal de la empresa en donde se explique el motivo por el cual no se presentan?

31.- NO ES POSIBLE ENTREGAR UNA CARTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, DE CONFORMIDAD CON EL DOCUMENTO “BASES LICITACIÓN PÚBLICA N° UAM.JA.RG.LP.11.2020” EN SU APARTADO II.9 DOCUMENTACIÓN FINANCIERA Y FISCAL, NUMERAL 2, ES NECESARIO CUMPLIR CON EL REQUERIMIENTO DE PRESENTAR CÉDULA Y CERTIFICACIÓN DE CONTADOR PÚBLICO QUE DICTAMINA SUS ESTADOS FINANCIEROS.

LOS LICITANTES DEBERÁN ENVIAR

ENTRE LAS 10:00 Y LAS 18:00 HORAS

DEL LUNES 17 DE AGOSTO DE 2020 LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LAS PRESENTES BASES A LOS SIGUIENTES CORREOS ELECTRÓNICOS: [email protected], [email protected], [email protected] y [email protected] y CONECTARSE A LA REUNIÓN VIRTUAL.

1. Debido a que se estima que la documentación que comprenda la propuesta será amplia, ¿es posible realizar el envío de la propuesta a los correos indicados mediante de link de descarga?

SÍ, O BIEN CON GOOGLE DRIVE, WINZIP, WINRAR, ONEDRIVE. PERO SIEMPRE CUIDANDO EL DAR ACCESO A LAS CUATRO CUENTAS DE CORREO A LAS QUE SE ENVIARÁ LA INFORMACIÓN.

mailto:[email protected]







SERVICIOS INTEGRALES DE COMUNICACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS, S.A. DE C.V.

REFERENCIA PREGUNTA RESPUESTA 1.- Voz-Datos. 1.1.4 PLACA TIPO CIEGA, CONSTRUIDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO. DOS ESPACIOS PARA COLOCAR ETIQUETAS IDENTIFICADORAS DESIGNACIÓN UL 94 V-0. DIMENSIONES DE 2.73 in DE ANCHO POR 4.47 in DE ALTO CON CARGA FRONTAL DEL JACK.

En el concepto no se indica marca ni modelo.

ESTE CONCEPTO CAMBIA DE ESPECIFICACIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS QUE SE ENTREGA COMO PARTE DE LAS ACLARACIONES.

1.17 ORGANIZADOR DE CABLEADO MONTABLE VERTICALMENTE EN RACKS DE 7", INSTALABLE EN LA PARTE FRONTAL DEL RACK CON CANAL DE 6.5 IN QUE PUEDE UNIR DOS RACKS O TERMINAR UNA HILERA DE RACKS. TAPAS DESMONTABLES DE PVC. DIMENSIONES DE 1980 MM. DE ALTURA, 102 MM. DE PROFUNDIDAD Y 102 MM. DE ANCHO. PROBADO Y VERIFICADO POR ETL, UL, CSA, Ó UN LABORATORIO RECONOCIDO POR LAS NORMAS Y ESTÁNDARES DE CABLEADO.MARCA PANDUIT MODELO PRV8, INCLUYE PUERTAS PARA ORGANIZADOR VERTICAL MARCA PANDUIT, MODELO PRD8.

El catálogo pide PRV8 y PRD8. Por información del fabricante Panduit están obsoletos. Se propone el sustituto: PR2VD08

SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL MODELO PR2VD08.

1.1.27 JUMPER DE FIBRA LC A LC (MULTIMODO), MARCA PANDUIT, MODELO FZE10-10M3

El catálogo pide: FZE10-10M3. Por información del fabricante está obsoleto. Se propone FX2ERLNLNSNM003

SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL MODELO FX2ERLNLNSM003.

1.1.32 JUMPER DE FIBRA LC A LC (MONOMODO), MARCA PANDUIT, MODELO F9E10-10M3Y

El catálogo pide: F9E10-10M3Y. Por información del fabricante está obsoleto. Se propone F92ERLNLNSNM003

SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL MODELO F92ERLNLNSNM003.




1.1.37 CABLE CON FORRO CALIBRE 6 THWN PARA SISTEMA DE TIERRA FÍSICA EN TODO LO LARGO DE LA CHAROLA CON BORNES DE UNION A LA CHAROLA A CADA 9.00 MTS,

En el concepto no se indica marca ni modelo.

LA MARCA ES CONDUMEX Y EL MODELO ES 045-CTHW6-V EN COLOR VERDE

3.- SISTEMA DE CCTV- VIGILANCIA

3.1.10 JUMPER DE FIBRA LC A LC (MULTIMODO), MARCA PANDUIT, MODELO FZE10-10M3

El modelo solicitado FZE-10M3 es Monomodo, el texto pide multimodo. Para multimodo se propone: FX2ERLNLNSNM003.

SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL MODELO FX2ERLNLNSNM003

3.2- EQUIPO PARA CCTV.

3.2.4 GRABADOR 8BAY 2U NVR, 48 CH, SURVEILLANCE, REDUNDANT POWER INTEL CORE I3 3220 3.3, GHZ, 400MBPS, MEGAPIXEL RECORDING, LOCAL, DISPLAY LÍNEA DE PRODUCTO NVR, PAÍS DE, ORIGEN, AÑOS DE GARANTÍA ESTÁNDAR 2

En el NVR no se indica marca ni modelo.

ESTE CONCEPTO CAMBIA DE ESPECIFICACIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS QUE SE ENTREGA COMO PARTE DE LAS ACLARACIONES.

5.- INGENIERÍA EN

TELECOMUNICACIONES.

5.1 CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M., CON MUROS Y LOSA FONDO DE 15 CM. DE ESPESOR PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS Y DE ACOMETIDA, A BASE DE MUROS DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2., ARMADO CON ACERO DEL No. 3 A.R. A CADA 20 CM., EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, COLADO CURADO VIBRADO, HABILITADO, ARMADO DEL ACERO, TAPA HERMÉTICA DE CONCRETO, MARCO A BASE DE 2 SOLERAS DE 1 1/4" X 1/8" Y CONTRAMARCO A BASE DE 2 SOLERAS DE 1 1/2" X 1/8", REFUERZO CON ACERO DEL No. 3 A.R. A CADA 20 CM., EN AMBOS SENTIDOS, DE 1 1/4 X 1/8" Y 1 1/2 X 1/8", CON AGARRADERA TIPO LLAVE, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, DESMOLDANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.

¿Las cepas (intercomunicación de registros) quien las hace? Las tapas de los registros en vialidades tienen otra especificación que, en el catálogo, octogonales tapa de fibrocemento con el logo de la Uam? ¿Las ubicaciones de estos registros? Las especificaciones del catálogo no coinciden con las especificaciones estipuladas en los planos. ¿Cuál es mandatorio?

ESTE CONCEPTO SE CANCELA.




5.2 TUBERÍA CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 103 MM DE DIÁMETRO INDICADO EN EL PROYECTO ENTRE LOSA Y PLAFÓN CON SUS CODOS, COPLES, CONTRATUERCAS Y MONITORES CON ROSCA TIPO NPT EN SU INTERIOR, FABRICADOS DEL MISMO MATERIAL DE LA TUBERÍA Y DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NMX-B-209-2005 Y/O 2012. EL PROCESO DE MANUFACTURA DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS OFICIALES DE FABRICACIÓN E INSPECCIÓN NMX-B-208-2005 Y/O 2012. LA TUBERÍA DEBERA QUEDAR VACÍA Y GUIADA CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL No.-14. LAS DIMENSIONES DE LA TUBERÍA INDICADA EN EL PROYECTO DEBEN SER CON UN GRADO DE OCUPACIÓN DEL 40% CUMPLIENDO CON LAS PAUTAS USADAS POR ANSI/TIA/EIA-569 Y POR LA NOM-001-SEDE-2012. PARA SISTEMA DE TELEFONÍA E INFORMÁTICA, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BROCHES DE UNIÓN, ARANDELAS Y PLACAS DE EMPALME, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS, TORNILLERÍA, NIVELACIÓN, AJUSTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.

El concepto no tiene marca.

SE CANCELA ESTE CONCEPTO.

5.3 TUBERÍA CONDUIT NO METÁLICA DE PVC TIPO PESADO COLOR VERDE DE 103 MM DE DIÁMETRO INDICADO EN EL PROYECTO ENTRE LOSA Y PLAFÓN CON SUS CODOS, COPLES, CONTRATUERCAS Y MONITORES CON ROSCA TIPO NPT EN SU INTERIOR, FABRICADOS DEL MISMO MATERIAL DE LA TUBERÍA Y DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NMX-B-209-2005 Y/O 2012. EL PROCESO DE MANUFACTURA DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS OFICIALES DE FABRICACIÓN E INSPECCIÓN NMX-B-208-2005 Y/O 2012. LA TUBERÍA DEBERA QUEDAR VACÍA Y GUIADA CON ALAMBRE

El concepto no tiene marca.





GALVANIZADO DEL No.-14. LAS DIMENSIONES DE LA TUBERÍA INDICADA EN EL PROYECTO DEBEN SER CON UN GRADO DE OCUPACIÓN DEL 40% CUMPLIENDO CON LAS PAUTAS USADAS POR ANSI/TIA/EIA-569 Y POR LA NOM-001-SEDE-2012. PARA SISTEMA DE TELEFONÍA E INFORMÁTICA, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BROCHES DE UNIÓN, ARANDELAS Y PLACAS DE EMPALME, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS, TORNILLERÍA, NIVELACIÓN, AJUSTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.

5.4 CABLE “UTP” CATEGORÍA 5 MEJORADO, PARA EXTERIOR, CALIBRE 22 A 24 AWG DE 40 PARES DE COBRE, MATERIALES UTILIZADOS PARA RESISTENCIA A FLAMA: CMR. DESCRIPCIÓN DEL CABLE: CABLE SÓLIDO DE CALIBRE 24 AWG, AISLANTE TERMOPLÁSTICO, FORRO DE ALEACIÓN DE POLÍMEROS. DESEMPEÑO: IMPEDANCIA (+/- 15% MÁX.) 100 OHMS +/- 7% TÍPICA 1-100 MHZ. CAPACITANCIA MUTUA: 5.6 NF/100 M. RESISTENCIA DC: 9.38/100M. VELOCIDAD NOM. DE PROPAGACIÓN: 72%. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.

El concepto no tiene marca ni modelo.





5.5 CABLE DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 µm 1C. 12 P (F. O.) M: FIBRA ÓPTICA MULTIMODAL 50/125 µM. A 10 GIGABITS, CUBIERTA D-LUX 100 PARA LLEVAR LA FIBRA DE 125 A 250 µM. CUBIERTA DE PVC DE 250 A 900 µM. FIBRAS DE ARAMIDA PARA RESISTIR CARGAS DE TENSIÓN. CÓDIGO DE COLORES CUMPLIENDO CON EIA/TIA. CUMPLE CON ESTÁNDARES EIA/TIA 492, Y PROBADAS BAJO EL ESTÁNDAR EIA/TIA 455. DESIGNACIÓN OFNR SEGÚN NEC, LISTADA UL Y APROBADA (UL1666), CERTIFICADA CSA (OFN FT4). BUFFER DE PVC CON RETARDANTES DE FLAMA. CUBIERTA DE PVC CON RETARDANTES DE FLAMA. TEMPERATURA DE OPERACIÓN CON 0DB DE PÉRDIDA DESDE –20º C HASTA 70º C. TEMPERATURA DE OPERACIÓN CON 1.0DB DE PÉRDIDA DESDE –40º C HASTA 85º C. TEMPERATURA DE ALMACENAJE DE –40º C HASTA 70º C. ATENUACIÓN MÁXIMA DE 3.4 DB/KM A 850 NM Y 1.0 DB/KM A 1300 NM. ANCHO DE BANDA MÍNIMO DE 500 MHZ-KM A 850 NM Y 500 MHZ-KM A 1300 NM. PROBADO Y VERIFICADO POR ETL, UL, CSA, Ó UN LABORATORIO RECONOCIDO POR LAS NORMAS Y ESTÁNDARES DE CABLEADO, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.

El concepto no tiene marca ni modelo.





I. INFORMACIÓN GENERAL I.1. Glosario de términos Obra Pública: Conjunto de actividades que se desarrollan para la construcción, adaptación, conservación, mantenimiento, reparación, demolición, remodelación, rehabilitación, instalación ampliación adecuación, restauración y modificación de bienes inmuebles. I.3. Descripción general de la obra y el lugar donde se llevarán a cabo los trabajos “Instalaciones de telecomunicaciones para la habilitación y equipamiento del Módulo “B” del Edificio de Ciencia y Tecnología de la Unidad Iztapalapa”. II.6. Información para que los licitantes integren su propuesta Las propuestas se sujetarán a la normatividad de la UAM y de todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en la materia (Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, las Normas Ambientales vigentes, las NOM correspondientes a cada especialidad, etc.). Con la documentación contenida en los numerales II.8, II.9, II.10 (incluyendo el apartado V. Particularidades de la licitación) y II.11 de las presentes Bases, los licitantes deberán integrar y presentar sus propuestas.

Ya que el foco de la presente licitación es la instalación de cables y equipo de telecomunicaciones y en el catálogo de conceptos no se expresa ningún concepto de obra pública concerniente a los inmuebles (edificio), solicitamos a la convocante considerar que las empresas participantes son empresas proveedoras de servicios y no constructoras por lo que existen rublos que no se cumplen y motivan la no participación de empresas especializadas en el ramo de telecomunicaciones, ya que existen numerales como el 11.8, 11.9, 11.10 y 11.11 en especial lo concerniente a 11.8 inciso 12 11.9 incisos 3 sub incisos 3) Estado de variaciones en el capital contable. 4) Estado de flujo de efectivo. 4. 11.9 incisos 4 Estado de flujo de efectivo por el periodo comprendido del 1 de enero de 2019 a la fecha programada de conclusión de la obra, con cortes mensuales, indicando de manera clara y precisa los conceptos que conforman tanto los ingresos como los egresos, el cual deberá mostrar un capital de trabajo para el desarrollo

NO SE ACEPTA LA PROPUESTA. APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.




de la obra de la UAM de al menos el 10% del importe total de su presupuesto (IVA incluido) disponible en activos monetarios en el primer mes y el 7% del importe total de su presupuesto (IVA incluido) mensualmente hasta la terminación de la obra (ANEXO 8). Con lo anterior se determinará la capacidad financiera de la empresa, la cual se deberá mantener constante para efectos de esta licitación. Señalando en el rubro de ingresos, en el caso de clientes, la periodicidad y el importe que se considera en cada mes del cobro de su cartera. En caso de tener contratos pendientes de recibir ingresos, indicar a qué cliente corresponde, así como la periodicidad de pago. Deberá indicar en el flujo, el anticipo otorgado por la UAM y en su caso las estimaciones. En el rubro de egresos deberá de indicar claramente a qué contrato corresponden los gastos e indicar el Programa de Adquisiciones de Materiales que se efectuará con el anticipo otorgado por la UAM.




En el flujo de efectivo no se deben de considerar ingresos y egresos de partes relacionadas. II.10. Requisitos de la propuesta técnica Para obras en proceso, mediante copia del contrato. Se acepta la propuesta?

ANEXO TÉCNICO No. 7 CATÁLOGO DE CONCEPTOS.ANEXO TÉCNICO No. 7 CATÁLOGO DE CONCEPTOS 1 voz y datos 1.A TODOS LOS MATERIALES OCUPADOS EN EL CABLEADO ESTRUCTURADO, DEBERÁN SER DE LA MISMA MARCA

La marca solicitada en el catálogo es expresamente Panduit , entendemos que no se puede ofertar marca similar ya que Panduit cumple con lo solicitado en la presente licitación, es correcta nuestra apreciación? Toda vez que Panduit cuenta con más de tres empresas certificadas en México con lo que se garantiza la libre competencia y participación. Panduit es una marca que cumple con los estándares nacionales e internacionales de desempeño durante los 25 años de garantía que brinda en sus productos.

NO ES CORRECTA LA APRECIACIÓN, EN CATÁLOGO SE CONSIDERAN LAS MARCAS PANDUIT, SIEMON, BELDEN O LEVITON, COMO MARCAS COMPETITIVAS A PANDUIT, PERO DEBERAN AGREGAR LAS FICHAS TÉCNICAS DE LAS MARCA COTIZADA EN SU PROPUESTA. APEGARSE A LA NOTA 1A.

ANEXO TÉCNICO No. 7 CATÁLOGO DE CONCEPTOS 1.3 Equipo de telecomunicaciones 1.B SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN

Para promover la libre participación y sana competencia solicitamos aceptar se oferte marca

NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, LO REQUERIDO ES LO COMPATIBLE CON LO PREEXISTENTE, Y LAS




OPERACIÓN DEL EQUIPO DE TELECOMUNICAICIONES, INCLUYE: INDISPENSABLE INDICAR MODELO Y MARCA, MATERIALES, MANO DE OBRA CERTIFICADA POR EL FABRICANTE, GARANTÍA, SOPORTE POR 3 AÑOS 8x5 NBD

similar siempre y cuando cumpla, exceda y brinde mejores condiciones técnicas y económicas además que cumpla con las características solicitadas por la UAM. Ya que al solicitar una marca en especial se está limitando la libre participación, el precio lo estaría poniendo el fabricante ya que no tendría competencia y se presta a favoritismos a un solo participante. El cumplimiento de estándares y normatividad nacionales e internacionales como el ISO por poner un ejemplo es para brindar una conectividad multivendor sin importar marcas, esa es la raíz de los sistemas interoperables sin crear dependencia y desentivar la corrupción.. En caso de no aceptar la libre competencia, solicitar al fabricante brindar las mismas condiciones a todos los participantes que hayan comprado bases y realizado visita virtual. Se acepta la propuesta de la libre competencia mediante la aceptación de marcas similares que cumplan técnicamente?

POLÍTICAS PARA LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE INTEGRADORES Y FABRICANTES NO DEPENDE DE LA UNIVERSIDAD.




ANEXO TÉCNICO No. 7 CATÁLOGO DE CONCEPTOS 2 equipo de CCTV 2.3 Cableado estructurado para equipo de CCTV 3 detección de incendios 3.3 cableado detección de humos 4 control de accesos 5 sistema de detección de televisión Equipos 5.2 Cableado y canalizaciones

Para promover la libre participación y sana competencia solicitamos aceptar se oferte marca siempre y cuando cumpla, exceda y brinde mejores condiciones técnicas y económicas además que cumpla con las características solicitadas por la UAM. Ya que al solicitar una marca en especial se está limitando la libre participación, el precio lo estaría poniendo el fabricante ya que no tendría competencia y se presta a favoritismos a un solo participante. En caso de no aceptar la libre competencia, solicitar al fabricante brindar las mismas condiciones a todos los participantes que hayan comprado bases y realizado visita virtual. Se acepta la propuesta de la libre competencia mediante la aceptación de marcas similares que cumplan técnicamente?

NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, LO REQUERIDO ES LO COMPATIBLE CON LO PREEXISTENTE, Y LAS POLÍTICAS PARA LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE INTEGRADORES Y FABRICANTES NO DEPENDE DE LA UNIVERSIDAD.

Preguntas libres.

Anexo Técnico No. 7 Catálogo de Conceptos.

No contempla canalizaciones en ninguno de sus rubros. ¿Es correcto?

ES CORRECTO, NO SE CONTEMPLAN LAS CANALIZACIONES PARA ESTA LICITACIÓN.




Anexo Técnico 4 Especificaciones y Notas Técnicas.

No hay "Notas Particulares" respecto a equipamiento-Switching. Estas notas están más enfocadas a procesos constructivos, laboratorio de materiales, Albañilería, Instalaciones hidrosanitarias, Demoliciones, cimentaciones, etc.

EN EFECTO, NO LAS HAY, APEGARSE A LO ESPECIFICADO EN CADA CONCEPTO DEL CATÁLOGO.

¿Nos pudieran proporcionar cuales son los lineamientos y procedimientos para participación conjunta?

LAS BASES NO CONSIDERAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA, POR TANTO, PARA CONTINUAR EN LA MODALIDAD PARA LA ADJUDICACIÓN DE REFERENCIA, TODO LO QUE DOCUMENTE DEBERÁ ESTAR A NOMBRE DE LA LICITANTE INSCRITA A LA MODALIDAD, CON QUIEN LA UNIVERSIDAD HARÁ CONTRATO EN SU CASO.

COMPUTADORAS ACCESORIOS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.

REFERENCIA PREGUNTA RESPUESTA El licitante presentará la información digital, foliada (con numeración continua para todos los apartados que la conforman), con sello de la empresa, no debiendo contener tachaduras ni enmendaduras y en papelería membretada.

¿Se refiere a que el folio de las cuatro carpetas debe ser consecutivo (por ejemplo, si la Doc. Legal termina en folio 100, la Doc. Financiera empieza en folio 101) o cada carpeta debe tener su propia numeración?

EL NÚMERO DE FOLIO DEBE SER CONSECUTIVO E INICIAR CON LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TERMINAR EN LA PROPUESTA ECONÓMICA.

Anexo 8 El estado de flujo de efectivo debe de empezar el 1 de Enero de 2019, debe de empezar el 1 de Enero de 2020 o debe empezar al inicio de la

DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 4 DEL APARTADO II.9. DOCUMENTACIÓN FINANCIERA Y FISCAL, EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL PERIODO

COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO




ejecución de las instalaciones y terminar al final de la ejecución de las instalaciones?

DE 2019 A LA FECHA

PROGRAMADA DE CONCLUSIÓN

DE LA OBRA, CON CORTES MENSUALES, INDICANDO DE MANERA CLARA Y PRECISA LOS CONCEPTOS QUE CONFORMAN TANTO LOS INGRESOS COMO LOS EGRESOS...

Anexo 8 El porcentaje de capital de trabajo del 10% de que se debe de tener el primer mes, se refiere al 1 de Enero de 2019, al 1 de Enero de 2020 o al inicio de la ejecución de las instalaciones?

DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 4 DEL APARTADO II.9. DOCUMENTACIÓN FINANCIERA Y FISCAL, EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO…DEBERÁ MOSTRAR UN CAPITAL DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA DE LA UAM DE AL MENOS EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE SU PRESUPUESTO (IVA INCLUIDO) DISPONIBLE EN

ACTIVOS MONETARIOS EN EL

PRIMER MES DEL INICIO DE LA

EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Anexo 9 ¿Podría la convocante aceptar modificar el formato y el criterio de evaluación para presentar información de proyectos realizados relativos a Instalaciones de Telecomunicaciones, es decir, cableado estructurado y equipo de Telecomunicaciones, que son el objeto de la presente licitación en lugar de metros cuadrados de construcción, remodelación, infraestructura, urbanización y proyectos?

NO SE MODIFICA EL FORMATO, COMO DATO ADICIONAL A LA INFORMACIÓN EN METROS CUADRADOS, QUE A LA UNIVERSIDAD LE SIRVE PARA SABER EL TAMAÑO DE LA OBRA, PUEDE PONER EL ÁREA Y EL NÚMERO DE SERVICIOS Y LA CAPACIDAD DE EQUIPOS INSTALADOS, O PONER SÓLO EL NÚMERO DE SERVICIOS Y LA CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS INSTALADOS.




Anexo 10 ¿Podría la convocante aceptar modificar el formato y el criterio de evaluación para presentar información de proyectos realizados relativos a Instalaciones de Telecomunicaciones, es decir, cableado estructurado y equipo de Telecomunicaciones, que son el objeto de la presente licitación en lugar de metros cuadrados de construcción?


Anexo 12 ¿Podría la convocante aceptar modificar el formato y el criterio de evaluación para presentar información de proyectos realizados relativos a Instalaciones de Telecomunicaciones, es decir, cableado estructurado y equipo de Telecomunicaciones, que son el objeto de la presente licitación en lugar de metros cuadrados de construcción?


Anexo 13 ¿Podría especificar la convocante cuál es la información gráfica y documental sobre la cual debemos manifestar que la conocemos?

LA INFORMACIÓN GRÁFICA SE REFIERE A LOS PLANOS EN PDF ENTREGADOS CON CLAVES DE ACCESO AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN.

Anexo 25 ¿Podría confirmar si la garantía solicitada es por 12 meses posteriores a la puesta en marcha de los equipos y cuál es el

LOS EQUIPOS TRAEN SU GARANTÍA ESPECÍFICA DE FÁBRICA Y CONFORME A LO REQUERIDO EN CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ATENDER CADA




tiempo solicitado para reemplazar temporalmente reparar y regresar o reemplazar definitivamente un equipo reportado dañado?

CASO CONFORME A SU ESPECIFICACIÓN EN TIPO DE SOPORTE.

Plazo de ejecución de los trabajos y fecha estimada de inicio

¿Podría confirmar la convocante el plazo de ejecución y la fecha de estimación de inicio de las instalaciones?

EN LAS BASES, EN EL APARTADO

I.4. PLAZO DE EJECUCIÓN DE

LOS TRABAJOS Y FECHA

ESTIMADA DE INICIO, INDICA QUE “PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR UN PLAZO

TOTAL DE 9 (NUEVE) MESES, CON FECHA ESTIMADA PARA SU

INICIO EL LUNES 26 DE

OCTUBRE DE 2020 Y PARA

TÉRMINO EL 26 DE JULIO DE

2021, LAS CUALES SE ESTABLECERÁN DEFINITIVAMENTE EN EL CONTRATO.”

II.2. Porcentaje, forma y términos del anticipo

¿Podría la convocante informarnos qué sucede con la amortización del anticipo si no puede realizarse porque no haya estimaciones de trabajo realizado debido a causas ajenas al licitante? Por ejemplo, que la obra de construcción se retrase.

REMÍTASE AL APARTADO II.2 DE

LAS BASES “PORCENTAJE,

FORMA Y TÉRMINOS DEL

ANTICIPO.”

II.4. Condiciones de pago ¿Podría la convocante informarnos qué sucede con las estimaciones de trabajo realizado si no se pueden realizar avances debido a causas ajenas al licitante? Por ejemplo, que la obra de construcción se retrase.

EN EL APARTADO II.4.

CONDICIONES DE PAGO SE

INDICA QUE “LOS PAGOS SE REALIZARÁN SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR UNIDAD DE TRABAJO TERMINADO”, POR LO TANTO LO QUE PROCEDERÍA SON AJUSTES AL PROGRAMA DE




EJECUCIÓN.

III.5. Retenciones económicas y penas convencionales

¿Podría la convocante informarnos qué sucede con los atraso en la ejecución de actividades señaladas en el o los programas autorizados si no se pueden realizar avances debido a causas ajenas al licitante? Por ejemplo, que la obra de construcción se retrase.

LO QUE PROCEDERÍA SON AJUSTES AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN.

Anexo Técnico 1. Generales

Derivado de que el objeto de la licitación no es obra de construcción, ¿Podría la convocante aclarar cuáles de los incisos (a al m) aplican para el presente procedimiento y cuáles aplica sólo conocer y cuáles de los incisos aplica obtener/tramitar?

EL INCISO A) ES DE CONOCIMIENTO, EL RESTO ES DE APLICACIÓN. SE ACLARA QUE EN GENERAL LOS ANEXOS TÉCNICOS SON APLICABLES DE ACUERDO CON LA ESPECIALIDAD, SIN EMBARGO, SE RESALTA LA

IMPORTANCIA DE CUMPLIR CON

LOS LINEAMIENTOS DE

SEGURIDAD SANITARIA EN EL

ENTORNO LABORAL QUE

PUBLIQUE EL GOBIERNO

FEDERAL, ESTATAL O

MUNICIPAL PARA EL SITIO DE LA

OBRA A EFECTO DE

SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD

Y LA SALUD DEL CONTRATISTA

Y SUS TRABAJADORES ANTE LA

SITUACIÓN DE EMERGENCIA

GENERADA POR EL SARS-COV2

(COVID-19), QUE INCLUYAN LA

GESTIÓN Y CAPACITACIÓN ANTE

LAS INSTANCIAS

CORRESPONDIENTES.




Anexo Técnico 1.

¿Podría la convocante confirmar que no aplican los requerimientos solicitados referentes a procesos constructivos ni pruebas de soldadura, resistencia de materiales – acero y concreto?

LOS ANEXOS TÉCNICOS SON APLICABLES DE ACUERDO CON LA ESPECIALIDAD, EN ESTE CASO LO QUE APLIQUE A LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y PROYECTO.

CIBERNETICA Y ELECTRONICA, S.A. DE C.V.

REFERENCIA PREGUNTA RESPUESTA

anexo 9, tabla resumen de curriculum

Se solicita de la manera más atenta, la convocante elimine el anexo 9, por no tratarse de una obra civil.

NO SE ELIMINA EL ANEXO, LLENAR LA COLUMNA ESPECIALIDAD 1, O 2, COMO DATO ADICIONAL A LA INFORMACIÓN EN METROS CUADRADOS, QUE A LA UNIVERSIDAD LE SIRVE PARA SABER EL TAMAÑO DE LA OBRA, PUEDE PONER EL ÁREA Y EL NÚMERO DE SERVICIOS Y LA CAPACIDAD DE EQUIPOS INSTALADOS, O PONER SÓLO EL NÚMERO DE SERVICIOS Y LA CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS INSTALADOS.

anexo 9, tabla resumen de curriculum, columna obra de instalaciones metros cuadrados.

En caso de no autorizar la eliminación del anexo 9 solicitada en el punto anterior, la convocante autorizaría cambiar a números de servicios en lugar de metros cuadrados, ya que la parte de sistemas especiales (voz, datos, detección de incendios, control de acceso, equipo de comunicaciones) no se puede medir en metros cuadrados por no ser obra civil.

NO SE ELIMINA EL ANEXO, LLENAR LA COLUMNA ESPECIALIDAD 1, O 2, COMO DATO ADICIONAL A LA INFORMACIÓN EN METROS CUADRADOS, QUE A LA UNIVERSIDAD LE SIRVE PARA SABER EL TAMAÑO DE LA OBRA, PUEDE PONER EL ÁREA Y EL NÚMERO DE SERVICIOS Y LA CAPACIDAD DE EQUIPOS INSTALADOS, O PONER SÓLO EL NÚMERO DE SERVICIOS Y LA CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS INSTALADOS.

anexo 10, relación de contratos En los contratos de PRESENTE LOS CONTRATOS Y




de los últimos 3 años. solicitan escrito de conformidad. acta entrega recepción o finiquito.

sistemas especiales de TI no se maneja acta entrega recepción a menos que sea una obra civil. ¿acepta la convocante que se entregue el contrato y la factura como comprobante del término del proyecto?

LA DOCUMENTACIÓN CON LA QUE DEMUESTRE LA ENTREGA, GARANTÍA Y RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN.

anexo 4 especificaciones y notas técnicas, en el apartado: notas generales a la partida de instalaciones eléctricas, voz y datos. nota ie4los materiales incluidos

en el catálogo de conceptos deberán contar con la certificación correspondiente emitida por las autoridades competentes o por los organismos de certificación acreditados en el país.

¿la certificación que se menciona en esta partida se requiere de forma electrónica para cada uno de los conceptos del catálogo de conceptos? O es suficiente con carta del fabricante mencionando que cumple con lo solicitado.

APEGARSE A LO INDICADO EN CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE CATÁLOGO, CONSIDERANDO EL TENER LAS CERTIFICACIONES DEL PERSONAL, DEL INTEGRADOR, MATERIALES Y LAS FICHAS TÉCNICAS QUE SE INDICAN PARA CADA MARCA.

anexo técnico 1, obligaciones del contratista. generales: conocer o en su caso obtener y

mantenerse dentro de los parámetros establecidos en:

a) manifestación de obra,

licencia de construcción especial, autorización o notificación a la alcaldía, o municipio, la que aplique.

b) alta de obra ante el imss. c) registro de la obra ante el

imss a más tardar quince días después de la fecha de inicio de los trabajos.

d) los enteros bimestrales del pago de las cuotas obrero

se solicita a la convocante eliminar estos puntos (ANEXO 1), ya que son relacionados a la construcción y no a la parte de sistemas especiales (voz/datos, control de acceso, detección de incendios, equipamiento) ¿se acepta la propuesta?

NO SE ACEPTA LA PROPUESTA. LOS ANEXOS TÉCNICOS SON APLICABLES DE ACUERDO CON LA ESPECIALIDAD, EN ESTE CASO LO QUE APLIQUE A LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y PROYECTO. EL INCISO A) QUE MENCIONA, ES DE CONOCIMIENTO Y EL RESTO DE LOS INCISOS SON DE APLICACIÓN. SIN EMBARGO, SE RESALTA LA

IMPORTANCIA DE CUMPLIR CON

LOS LINEAMIENTOS DE

SEGURIDAD SANITARIA EN EL




patronales de sus trabajadores ante el imss.

e) convenio sindical. f) bases de licitación y sus

anexos técnicos. g) acta de la junta de

aclaraciones. h) contrato. i) proyecto ejecutivo. j) especificaciones

particulares. k) reglamento para las

adjudicaciones (repla) de la uam.

l) reglamento de construcciones del distrito federal en vigor.

m) seguro contra daños, riesgos y responsabilidad civil extracontractual por daños a terceros en sus bienes y sus personas para prever cualquier eventualidad en la obra.

ENTORNO LABORAL QUE

PUBLIQUE EL GOBIERNO

FEDERAL, ESTATAL O

MUNICIPAL PARA EL SITIO DE LA

OBRA A EFECTO DE

SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD

Y LA SALUD DEL CONTRATISTA

Y SUS TRABAJADORES ANTE LA

SITUACIÓN DE EMERGENCIA

GENERADA POR EL SARS-COV2

(COVID-19), QUE INCLUYAN LA

GESTIÓN Y CAPACITACIÓN ANTE

LAS INSTANCIAS

CORRESPONDIENTES

anexo técnico 8 consideraciones técnicas para la

coordinación de la ejecución de la obra

Se solicita a la convocante de la manera más atenta, elimine el anexo mencionado, por no pertenecer a sistemas especiales TI. Este anexo solo aplicaría para obra civil y/o Construcción.

EL ANEXO ES COMPLETAMENTE APLICABLE Y LO DEBE DE CONSIDERAR EN EL ANÁLISIS DE SUS COSTOS INDIRECTOS.

anexo 8 flujo de efectivo Se solicita a la convocante de la manera más atenta, elimine el anexo mencionado, por no pertenecer a sistemas especiales TI. Este anexo solo aplicaría para obra civil y/o Construcción.

NO SE ACEPTA LA ELIMINACIÓN DEL ANEXO SOLICITADO DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 4 DEL APARTADO II.9. DOCUMENTACIÓN FINANCIERA Y FISCAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2019 A LA FECHA PROGRAMADA DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA, CON CORTES MENSUALES, INDICANDO DE MANERA CLARA Y PRECISA LOS




CONCEPTOS QUE CONFORMAN TANTO LOS INGRESOS COMO LOS EGRESOS...

en el anexo 11 relación de los profesionales técnicos a nivel directivo, gerentes, superintendente y residentes de cada una de las especialidades propuestos como responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, con salario integrado, años de experiencia e incidencia

nos puede aclarar la convocante si el salario integrado será solo el proporcional a la obra o será el salario completo.

ES INCLUYENDO EL FACTOR DE SALARIO REAL, ABARCANDO TODAS LAS PRESTACIONES POR CADA CATEGORÍA. APEGARSE AL FORMATO ENTREGADO O ANEXAR EL QUE LE ARROJE EL PROGRAMA DE PRECIOS UNITARIOS OPUS O NEODATA.

en el anexo 11 relación de los profesionales técnicos a nivel directivo, gerentes, superintendente y residentes de cada una de las especialidades propuestos como responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, con salario integrado, años de experiencia e incidencia

se solicita a la convocante nos aclare si en los precios unitarios, se integrara el salario completo o solo lo proporcional a la obra objeto de esta licitación. ya que puede estar compartiendo funciones con otro proyecto.

SE DEBERÁ CONSIDERAR EL SALARIO INTEGRADO COMPLETO, INDICANDO EL PORCENTAJE DE INCIDENCIA DE CADA CATEGORÍA.

anexo técnico no. 7 catálogo de conceptos, 1.1 cableado estructurado voz y datos, conceptos: del 1.1.5 al 1.1.15

basándonos en los números de parte solicitados, notamos que solicitan una tecnología codificada, es decir cuentan con una diferenciación visual y mecánica y una seguridad física que no es lo convencional en el mercado. ¿podemos considerar esta tecnología como opcional en la presentación de nuestra solución?

ESTAS ESPECIFICACIONES CAMBIARON. EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ENTREGADO COMO PARTE DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES SE RESALTA LO REQUERIDO PARA CADA CASO. Y YA NO APLICA LA PREGUNTA.

anexo técnico no. 7 catálogo de conceptos, 1.1 cableado estructurado voz y datos, conceptos:

solicitan: “cable utp cat 6a". ¿podemos ofrecer una solución con cable f/utp cat 6a, la cual cuenta con

NO. FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN CATÁLOGO DE CONCEPTOS.




del 1.1.19 al 1.1.22

un blindaje contra interferencias además que es más delgado y facilita la organización y acomodo del cableado?

No se recibieron preguntas por parte de las licitantes:

REISCOM, S.A. DE C.V.

GRUPO XIC CONSULTORES Y SOLUCIONES INTEGRALES EN TIC, S.A. DE C.V.

Conforme a lo indicado en el apartado I.8. de las bases, en el acta de la junta de aclaraciones, que será aprobada posteriormente por los miembros de la Junta Administrativa, se asentará que no se aceptarán más solicitudes de aclaraciones, por lo que se da por cerrada la única junta de aclaraciones de la licitación pública UAM.JA.RG.LP.11.2020. El presente documento se enviará vía correo electrónico a los licitantes y se difundirá a través de internet en el portal de la UAM http://www.uam.mx/obras/licitaciones en un plazo no mayor a dos días hábiles siguientes a la fecha de esta junta, no obstante, será exclusiva responsabilidad de los licitantes el enterarse de su contenido. Conforme a lo dispuesto en el numeral III.1. de las bases, se reitera a los licitantes de la presente modalidad de adjudicación que estarán sujetos al modelo de contrato que genera la Oficina del Abogado General, el cual será entregado por correo electrónico al concluir la presente junta de aclaraciones como parte integrante del presente documento, el cual formará parte de las Bases. Se aclara que el modelo del contrato podrá ser adecuado al momento de que se elabore el mismo, dependiendo del contenido establecido en bases y de las particularidades de la obra.

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO N° _____________,

QUE CELEBRAN, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, EN LO SUCESIVO “LA

UAM”, REPRESENTADA POR EL SECRETARIO GENERAL, DR. JOSÉ ANTONIO DE LOS

REYES HEREDIA, Y _________________________________, EN ADELANTE “EL

CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL ________(CARGO)______,

__________(NOMBRE)_______, AL TENOR DEL ANTECEDENTE, DECLARACIONES Y

CLÁUSULAS SIGUIENTES:

A N T E C E D E N T E S

La obra "_______________________________" fue adjudicada mediante el fallo del __ de ______ de 2020, emitido por el Rector General, en la modalidad de Licitación Pública No. ________________, con fundamento en los artículos 2, 3, fracción III, 6, 34, 40 y 42, fracción III del Reglamento para las Adjudicaciones, a favor de _____________________, quien presentó una propuesta técnica y económica por un monto total de $_______________ (____________(cantidad con letra)_________ pesos __/100 M.N.) IVA incluido, y se comprometió a ejecutarla y concluirla en un plazo de ________, del ________ al ________________.

http://www.uam.mx/obras/licitaciones




D E C L A R A C I O N E S

I. De “LA UAM”:

1. Que es una Universidad pública y autónoma, creada como organismo descentralizado del

Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, según su Ley Orgánica decretada por el

Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y publicada en el Diario Oficial de la

Federación el 17 de diciembre de 1973.

2. Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 2 de su Ley Orgánica, tiene por objeto:

a) Impartir educación superior de licenciatura, maestría y doctorado, cursos de actualización y

especialización, en sus modalidades escolar y extraescolar, procurando que la formación de

profesionales corresponda a las necesidades de la sociedad;

b) Organizar y desarrollar actividades de investigación humanística y científica, en atención,

primordialmente, a los problemas nacionales y en relación con las condiciones del

desenvolvimiento histórico, y

c) Preservar y difundir la cultura.

3. Que para cumplir con sus fines se ha constituido en unidades universitarias, entre las cuales se

encuentra la Unidad Iztapalapa, y se organiza dentro de un régimen de desconcentración

funcional y administrativa.

4. Que de conformidad con lo señalado en los artículos 15 y 16, fracción IV, de su Ley Orgánica y

36 del Reglamento Orgánico, su representante legal es el Rector General, Dr. Eduardo Abel

Peñalosa Castro, quien cuenta con la facultad para otorgar, sustituir y revocar poderes.

5. Que por acuerdo expreso del Rector General, el Dr. José Antonio De los Reyes Heredia, en su

carácter de Secretario General, se encuentra facultado para suscribir este tipo de contratos,

según consta en la Escritura Pública 66,569, libro 1,218, de fecha 6 de septiembre de 2017,

otorgada ante la fe del Notario Público número 32 de la Ciudad de México, Lic. Francisco Jacobo

Sevillano González.

6. Que su domicilio legal es Prolongación Canal de Miramontes 3855, quinto piso, Colonia Ex-

Hacienda San Juan de Dios, Alcaldía de Tlalpan, Código Postal 14387, Ciudad de México.

II. De “EL CONTRATISTA”:




1. Que es una sociedad _____________ legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas,

según consta en la Escritura Pública _________, de fecha __________, otorgada ante la fe del

Notario Público número _____ de la Ciudad de ________, Lic. ______________, inscrita en el

Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de ______________, en el folio

mercantil número ____________, de fecha _______________.

2. Que su objeto principal es _________________________________________.

3. Que el ____(nombre)_____, en su carácter de ______(cargo)_______, y quien se identifica con

credencial para votar con clave de elector _________________, expedida por el Instituto

Nacional Electoral, se encuentra facultado para suscribir este tipo de contratos, según consta en

la Escritura Pública _________, de fecha __________, otorgada ante la fe del Notario Público

número _____ de la Ciudad de ________, Lic. ______________, inscrita en el Registro Público

de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de ______________, en el folio mercantil número

____________, de fecha _______________, facultades que a la fecha no le han sido

revocadas, ni modificadas en forma alguna.

4. Que su Registro Federal de Contribuyentes es _______________________.

5. Que su número de Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social es

_________________________.

6. Que conoce el Reglamento para las Adjudicaciones de “LA UAM”, el Reglamento de

Construcciones para la Ciudad de México y sus Normas Técnicas Complementarias, las Normas

y Reglamentos de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México, y la

documentación técnica con las que elaboró su proposición.

7. Que cuenta con los conocimientos teóricos y prácticos, experiencia, organización, medios

económicos y materiales, permisos y autorizaciones que se requieren, así como con el personal

a su servicio para la ejecución de la obra contratada.

8. Que su domicilio legal es ___________________________________________.

C L Á U S U L A S

PRIMERA. OBJETO. “LA UAM” encomienda a “EL CONTRATISTA” y éste se obliga a realizar, hasta su total terminación, la obra "_______________________", en lo sucesivo “LA OBRA”, en el domicilio ubicado en _____________, de conformidad con lo previsto en los Anexos __________, que forman parte integrante del presente contrato.




SEGUNDA. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar “LA OBRA” con estricto apego a las cláusulas, descripciones, e información indicadas en el presente contrato, los anexos, las especificaciones señaladas en el presupuesto, el catálogo de conceptos con volúmenes, y los precios unitarios e importes; así como en el programa de ejecución hasta su total terminación, acatando para ello además, lo establecido en las Bases de Licitación Pública No.

_________________, la normatividad vigente de “LA UAM”, y en forma supletoria el Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México, así como la normatividad referente a la protección ecológica y ambiental vigente en el lugar donde deban realizarse los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos no contemplados en el presente contrato, sin la autorización

de “LA UAM”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por su ejecución, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución de los trabajos será de

______________, obligándose “EL CONTRATISTA” a iniciar el _________ y concluir el ________________, de conformidad con los Anexos ________, y con lo establecido en la documentación referida en la cláusula segunda del presente contrato y, en su caso, en las modificaciones que se acuerden.

CUARTA. MONTO DEL CONTRATO. “LA UAM” se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA” por “LA OBRA”, la cantidad de $____________ (_________(cantidad en letra)________ pesos __/100 M.N.), más $____________ (_________(cantidad en letra)________ pesos __/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $____________ (_________(cantidad en letra)________ pesos __/100 M.N.). Dicho monto en ningún caso podrá ser modificado, salvo que se realice en los términos de la cláusula vigésima segunda.

QUINTA. FORMA DE PAGO. LA UAM” pagará a “EL CONTRATISTA” el monto que se menciona en la cláusula anterior, conforme a lo siguiente: 1. Dentro de los ____ días hábiles siguientes a la firma del presente contrato, por concepto de

anticipo, la cantidad de $____________ (_________(cantidad en letra)________ pesos __/100

M.N.), más $____________ (_________(cantidad en letra)________ pesos __/100 M.N.) por

concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $____________

(_________(cantidad en letra)________ pesos __/100 M.N.), equivalente al cincuenta por ciento

de la cantidad total mencionada en la cláusula cuarta.

La amortización se realizará en cada una de las estimaciones que se autoricen por trabajos ejecutados, de manera proporcional al monto del anticipo otorgado y a la fecha de conclusión de “LA OBRA”. En caso de que a la conclusión de “LA OBRA” se encuentre pendiente de amortizar una parte del anticipo ésta se efectuará en la estimación finiquito del contrato. Si durante el proceso de “LA OBRA” se observan variaciones al proyecto que reduzcan el importe total de los trabajos a realizar o existan retrasos considerables durante su ejecución, la




Dirección de Obras de “LA UAM” efectuará los ajustes correspondientes al porcentaje de amortización. En caso de terminación anticipada o de rescisión del contrato, el saldo por amortizar se descontará de las estimaciones pendientes de pago y si esto es insuficiente se hará efectiva la fianza de anticipo y en su caso la de cumplimiento.

2. La cantidad del cincuenta por ciento restante del total mencionado en la cláusula cuarta, se

cubrirá mediante las estimaciones que sean presentadas por “EL CONTRATISTA” a la

Dirección de Obras de “LA UAM” y sobre la base de precios unitarios contenidos en el catálogo

de conceptos costeado y por tiempo determinado. Dichas estimaciones serán elaboradas por

“EL CONTRATISTA”, en plazos que no excedan de quince días naturales. Para tal efecto “EL

CONTRATISTA” deberá entregar a la supervisión responsable, en un plazo de seis días

naturales siguientes a la fecha de corte las estimaciones firmadas.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del término señalado en el párrafo anterior no dará lugar a reclamación de gastos financieros por parte de

“EL CONTRATISTA”. “LA UAM” revisará y autorizará las estimaciones elaboradas por “EL

CONTRATISTA”, dentro de los catorce días naturales siguientes a la fecha de su presentación. En todos los casos, la supervisión responsable deberá hacer constar en bitácora, la fecha en

que “EL CONTRATISTA” presente las estimaciones, así como la fecha en la que fueron

autorizadas por la supervisión responsable o devueltas por la Dirección de Obras de “LA UAM”. En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes deberán conciliar dichas

diferencias y, acordar los ajustes necesarios para que proceda la autorización de la estimación correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, la estimación podrá tramitarse a juicio de la supervisión responsable, y los ajustes pendientes deberán resolverse e incorporarse en la siguiente estimación.

“LA UAM” se reserva el derecho de reclamar el pago de lo indebido, vicios ocultos, así como daños o perjuicios por obra faltante, deficiente o mal ejecutada, aunque ya hayan sido pagadas las estimaciones, la liquidación, o se haya firmado el acta de entrega-recepción.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” por cualquier causa e

independientemente del tiempo en que “LA UAM” se percate de ese hecho, “EL

CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes de acuerdo con la tasa de interés establecida por la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal vigente. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago

hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA UAM”.




No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL

CONTRATISTA” sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas, ni el acta de entrega-

recepción, se considerarán como aceptación de los trabajos. En este caso, “LA UAM” se reserva el derecho de reclamar el pago de lo indebido, vicios ocultos, así como daños o perjuicios por obra faltante o mal ejecutada.

Los pagos señalados se realizarán previa entrega de las facturas, fianzas y garantías correspondientes, siempre que “LA OBRA” se haya realizado a entera satisfacción del Director de

Obras de “LA UAM”, como solicitante y responsable de los trabajos, mediante transferencia bancaria

a la cuenta a nombre de “EL CONTRATISTA”, misma que debe proporcionar por escrito a “LA

UAM” a la firma del presente contrato.

“LA UAM” revisará las facturas y si reúnen los requisitos administrativos y fiscales, tramitará y

realizará los pagos correspondientes; en caso de que las facturas entregadas por “EL

CONTRATISTA” presenten errores o deficiencias, “LA UAM”, dentro de los tres días hábiles

siguientes al de su recepción, indicará por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que deba corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las

correcciones por parte de “EL CONTRATISTA” no se considerará como parte de los catorce días

naturales con los que cuenta “LA UAM” para el pago de estimaciones.

“EL CONTRATISTA” es el único responsable de que las facturas que presente para su pago cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de

alguno de éstos o la presentación incorrecta no generará responsabilidad para “LA UAM”.

“EL CONTRATISTA” deberá enviar las facturas a los correos electrónicos _____________ y ________________ en archivos PDF y XML, y presentar las fianzas y garantías correspondientes en

la Dirección de Obras de “LA UAM”, en la oficina ubicada en el segundo piso del edificio C, del domicilio señalado en la Declaración I, numeral 6.

Toda información relacionada con la cuenta señalada por “EL CONTRATISTA”, es responsabilidad

del mismo, por lo que cualquier error o actualización en sus datos bancarios la deberá notificar a “LA

UAM” con la debida oportunidad.

SEXTA. FIANZAS Y GARANTÍAS. “EL CONTRATISTA” presentará a “LA UAM”, las fianzas y garantías que deberán ser expedidas por institución afianzadora autorizada, como lo exige la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, conforme a lo siguiente: 1. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la firma del presente contrato, una fianza por un

importe del cien por ciento del anticipo establecido en la cláusula quinta, incluyendo IVA, por la

cantidad $____________ (_________(cantidad en letra)________ pesos __/100 M.N.), para

garantizar el pago de anticipo en los términos señalados en la cláusula quinta, que estará vigente




por todo el tiempo que dure el presente contrato y se amortice el total de la cantidad otorgada

para el mismo.

2. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la firma del presente contrato, una fianza por un

importe del diez por ciento del monto total establecido en la cláusula cuarta, incluyendo IVA, por la

cantidad de $____________ (_________(cantidad en letra)________ pesos __/100 M.N.), para

garantizar el debido cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente

contrato, que estará vigente a partir de la fecha de inicio del presente contrato y hasta la fecha de

firma del acta finiquito. En caso de que hubiese algún incremento al monto del contrato, dicha

fianza abarcará los incrementos que en su caso correspondan. Esta fianza deberá ser sustituida

por la de vicios ocultos el día de la firma del acta de finiquito.

El trámite de liberación de esta fianza lo iniciará “LA UAM”, una vez que “EL CONTRATISTA” le entregue la fianza que garantice los defectos que resulten de los trabajos, de los vicios ocultos y

de cualquier otra responsabilidad en que incurra “EL CONTRATISTA” y una vez que haya sido firmada el acta finiquito.

3. Al concluir los trabajos, una vez firmada el acta finiquito, una fianza para garantizar los defectos,

vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”, por

un importe del diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos, incluyendo IVA, que deberá

estar vigente por doce meses contados a partir de la fecha de la entrega recepción del acta

finiquito, para responder además de cualquier otra responsabilidad, por concepto de daños y

perjuicios.

Cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible a “EL

CONTRATISTA” en los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la fianza, “LA UAM” deberá hacerlo del conocimiento de la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y

notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste realice las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales; transcurrido

este término sin que se hayan realizado, “LA UAM” procederá a hacer efectiva la garantía. Si la reparación requiere de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la fianza.

Quedará a salvo el derecho de “LA UAM” para exigir a “EL CONTRATISTA” el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez hecha efectiva esta fianza.

4. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la firma del presente contrato, un seguro contra

daños, riesgos y responsabilidad civil extracontractual por daños a terceros en sus bienes y sus

personas durante la ejecución de los trabajos, por un importe del diez por ciento del monto total

establecido en la cláusula cuarta, incluyendo IVA, por la cantidad de $____________

(_________(cantidad en letra)________ pesos __/100 M.N.). La vigencia de este seguro será

hasta la firma del acta de entrega recepción, o término de los trabajos.




SÉPTIMA. CONTENIDO DE LAS FIANZAS Y GARANTÍAS. Deberán contener las siguientes indicaciones: 1. Que se otorgan en los términos de este contrato.

2. Que la institución afianzadora acepta expresamente las prórrogas o esperas que le sean

concedidas a “EL CONTRATISTA” por “LA UAM” en forma escrita para el cumplimiento del

contrato.

3. Que garantizan, respectivamente, el anticipo, el cumplimiento del contrato, los defectos que

resulten de los trabajos, vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que incurra “EL

CONTRATISTA”.

4. Que la institución afianzadora, en cada caso acepta expresamente a favor de

“LA UAM”, lo establecido en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas

vigente.

5. Que se cancelarán únicamente a petición de “LA UAM” y cuando “EL CONTRATISTA” haya

cumplido con todas las obligaciones que se deriven de este contrato a su entera satisfacción.

OCTAVA. REPRESENTANTES TÉCNICOS. “LA UAM” nombra como representante técnico al ____(nombre)_______, ______(cargo)________, quien será el responsable de coordinar los trabajos

objeto de este contrato y podrá ser localizado en las oficinas de la Dirección de Obras de “LA UAM”,

al que podrá remover o sustituir, previo aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” designa como su representante técnico al _____(nombre)_____, en su carácter de ______(cargo)__________, quien tiene poder amplio y suficiente para tomar decisiones

en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, quien podrá ser localizado en el domicilio de “EL

CONTRATISTA” o en el lugar donde se realizan los trabajos.

Durante el desarrollo de los trabajos, “EL CONTRATISTA” únicamente proporcionará la información

derivada de éstos a “LA UAM”, a través de los representantes técnicos antes mencionados.

NOVENA. VERIFICACIÓN. “LA UAM” a través de su representante técnico podrá en todo tiempo verificar los trabajos contratados y emitir, por escrito y debidamente firmadas, las instrucciones que

estime pertinentes a “EL CONTRATISTA”, así como a inspeccionar y verificar la recepción, cantidad y calidad de materiales, así como los equipos que se vayan a emplear en la ejecución de la obra. La verificación de la obra y la inspección de los materiales se hará constar a través de la bitácora

que para tal efecto se lleve por el representante técnico de “LA UAM”, la que será firmada por el

representante técnico de “EL CONTRATISTA” en el lugar donde se ejecutan los trabajos, debiendo registrar en la carátula las firmas de las personas que tendrán acceso a ésta.




DÉCIMA. BITÁCORA DE OBRA. Será obligatorio el uso de la bitácora de obra, su elaboración, control y seguimiento constituye el medio de comunicación entre las partes, quedando el resguardo

de ésta y su información a cargo de “LA UAM” o quien ésta designe. En ésta se registrarán los asuntos o eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos; asimismo se asentarán y registrarán órdenes, instrucciones y aclaraciones que las partes juzguen pertinentes, así como cualquier incidencia relevante en la ejecución de los trabajos, conforme a lo siguiente:

1. Corresponde a “LA UAM” registrar:

a) La autorización de estimaciones.

b) La aprobación de ajuste de costos.

c) La aprobación de conceptos extraordinarios (no previstos en el catálogo original) y cantidades

adicionales.

d) La sustitución del representante técnico de “EL CONTRATISTA”, y de la supervisión, en su

caso.

e) Las suspensiones de trabajo.

f) Las conciliaciones de cualquier tipo.

g) Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecución convenido.

h) La terminación de los trabajos.

i) Otros trabajos y asuntos que por su importancia se tengan que realizar para la adecuada

ejecución de la obra.

j) La autorización de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los

aspectos de calidad y a los programas de ejecución convenidos.

k) La autorización de convenios modificatorios.

l) La terminación anticipada o la rescisión administrativa del contrato.

2. Corresponde al representante técnico de “EL CONTRATISTA” registrar:

a) La solicitud de aprobación de estimaciones.

b) La falta o atraso en el pago de estimaciones.

c) La solicitud de ajuste de costos.

d) La solicitud de conceptos extraordinarios (no previstos en el catálogo original) y cantidades

adicionales.

e) La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los

aspectos de calidad y a los programas de ejecución convenidos.

f) La solicitud de convenios modificatorios.

g) El aviso de terminación de los trabajos.

h) Otros trabajos y asuntos que por su importancia se tengan que realizar para la adecuada

ejecución de la obra.




Salvo prueba en contrario, lo asentado en la bitácora deberá atenderse para dirimir controversias entre las partes. El registro de los aspectos señalados en los numerales e incisos anteriores se realizará sin perjuicio de que los responsables de los trabajos puedan anotar en la bitácora cualquier otro evento que se presente y que sea de relevancia para los trabajos.

“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se

establezcan por “LA UAM” quién se los comunicará por escrito a la firma del contrato.

DÉCIMA PRIMERA. SIN RESPONSABILIDAD CIVIL. Las partes no tendrán responsabilidad alguna por los daños y perjuicios que pudieren ocasionarse por motivo de huelga, paro de labores académicas, administrativas o estudiantiles, así como por casos fortuitos o causas de fuerza mayor que impidan la realización de los trabajos.

DÉCIMA SEGUNDA. PAGO DE ESCALATORIAS O IMPACTO INFLACIONARIO. “LA UAM” determinará la procedencia de pagar escalatorias, cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios del contrato sufran variaciones originadas por incremento en los precios de materiales, salarios, equipo y demás factores que integren dichos costos, y que impliquen un aumento superior al cinco por ciento del valor total de los trabajos ejecutados, después de haber

descontado el monto del anticipo otorgado por “LA UAM”, previa solicitud por escrito de “EL

CONTRATISTA”, la cual deberá estar acompañada de la publicación de incrementos establecidos

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para su revisión, reservándose “LA UAM” un término de veinte días hábiles después de presentada la solicitud para resolver al respecto. El procedimiento de ajuste de costos por cualquier concepto se efectuará conforme a lo establecido en el Anexo Técnico 2 de las bases de licitación “Ajuste a los precios unitarios por impacto inflacionario (escalatoria), precios unitarios de conceptos fuera de catálogo (extraordinarios) y ajuste de costos indirectos”, que forma parte integrante del presente contrato, el cual no podrá ser modificado durante la vigencia del mismo.

Sólo en casos especiales y plenamente justificados, a juicio de “LA UAM”, podrá usarse un criterio diferente.

DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO. “LA UAM” podrá modificar el proyecto de obra y demolición en contenido, plazo e importe, el programa de trabajo, así como los planos, conceptos adicionales excedentes por volumen y especificaciones cuando se justifique técnicamente o se considere conveniente para el mejor desarrollo del proyecto, ejecución de la obra u operación del inmueble.

Cuando “EL CONTRATISTA” solicite por escrito alguna variación al programa, planos y

especificaciones por causas no imputables a éste debidamente justificadas, “LA UAM” determinará las modificaciones que juzgue pertinentes.




En todos los casos “LA UAM” notificará a “EL CONTRATISTA” las modificaciones correspondientes, quien quedará obligado a aceptarlas. Las modificaciones deberán incorporarse en forma expresa y detallada al presente contrato debidamente firmadas por las partes.

DÉCIMA CUARTA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando “LA UAM” necesite llevar a cabo trabajos no establecidos en el catálogo de conceptos convenido, éstos serán considerados como trabajos o conceptos extraordinarios. Las partes procederán a determinar los nuevos conceptos y la

programación de éstos, obligándose “EL CONTRATISTA” a ejecutarlos, incorporándolos como Anexo al presente contrato para todos sus efectos legales.

DÉCIMA QUINTA. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”. 1. Ejecutar los trabajos.

2. Cumplir todas las leyes, reglamentos y ordenamientos emitidos por autoridades competentes en

materia de construcción; salud, seguridad e higiene; uso de la vía pública; protección ecológica y

de medio ambiente que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones

que sean técnicamente más convenientes a “LA UAM”.

3. Cubrir los daños y perjuicios que resultaren por la inobservancia a las disposiciones referidas en

el inciso que antecede.

4. Revisar que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en los trabajos resulten acordes

con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato, a fin de obtener la calidad

fijada en el proyecto y especificaciones del catálogo de conceptos.

5. Acatar el proyecto ejecutivo y ajustarse a los proyectos y especificaciones especiales,

cantidades y medidas de la obra de acuerdo con lo estipulado en el programa de trabajo que

forma parte de este contrato.

6. Entregar póliza de garantía, expedida por el proveedor o fabricante, a favor de “LA UAM”, para

cada equipo de instalación permanente que le solicite “LA UAM”, con una vigencia mínima de

doce meses, a partir de que el equipo se encuentre instalado, probado, puesto en marcha y

recibido por “LA UAM” a su entera satisfacción.

7. Realizar los trabajos por mayor valor al contratado, sin mediar orden por escrito de parte de “LA

UAM”, en este caso no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación al plazo

de ejecución contratado. Lo anterior, con independencia de la responsabilidad en que incurra por

su ejecución.




8. Responder por los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se

llegaren a causar a “LA UAM” o a terceros, así como los defectos, vicios ocultos de los trabajos y

de cualquier otra responsabilidad en que incurra.

9. Responder por el trabajo realizado por el personal que ocupe durante la ejecución de los

trabajos, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo y los reglamentos de seguridad social.

10. Tomar las medidas de precaución, higiene y seguridad establecidas por “LA UAM” en el lugar

de los trabajos y las previstas legalmente para tales efectos con el fin de salvaguardar a la obra, a

las personas que trabajen en ésta y a los miembros de la comunidad universitaria de “LA UAM”.

11. Presentar ante la supervisión, dentro de los quince días hábiles posteriores a la fecha de inicio

de los trabajos, el registro de “LA OBRA” objeto de este contrato, ante la instancia

correspondiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el registro ante la

organización gremial de trabajadores de la construcción que le corresponda, entre otros registros

relativos a éstos para realizar “LA OBRA”.

12. Presentar, por el tiempo que dure “LA OBRA”, los enteros bimestrales del pago de las cuotas

obrero patronales de sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

13. Obtener las autorizaciones que sean necesarias para la utilización de cualquier producto o

proceso protegido por patentes.

14. Limpiar sus áreas de trabajo y extraer diariamente de la obra los escombros que hayan

originado en sus trabajos. Por su parte, “LA UAM” tiene el derecho de exigir que éstos se hayan

realizado antes de permitir la reanudación de las obras al día siguiente.

15. Dar aviso a “LA UAM” de la existencia de incendios o percances que ocurran en la obra y las

áreas de trabajo.

16. Resguardar hasta la entrega de los trabajos, un respaldo adicional en medios electrónicos, de

los informes, reportes y demás documentos pertinentes a la obra, que se generen durante la

ejecución de los trabajos.

17. Tomar las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado

o, en su caso, por los proveedores involucrados en la ejecución de la obra, para efectos del

desarrollo, implementación y puesta en marcha de la misma, cuente con la autorización de la

autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le

permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley

General de Población y su Reglamento.




“EL CONTRATISTA” se compromete a dar aviso a la Secretaría de Gobernación de manera inmediata, cuando tenga conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con el artículo 61, de la Ley General de Población.

DÉCIMA SEXTA. AVISOS Y COMUNICACIONES. Las partes podrán efectuar avisos y comunicaciones en los domicilios establecidos en el capítulo de declaraciones del presente contrato

y en el lugar donde se efectúen los trabajos ante los representantes técnicos de “LA UAM” y “EL

CONTRATISTA”. Las comunicaciones entre las partes, para que surtan efectos legales, deberán ser formuladas siempre por escrito.

DÉCIMA SÉPTIMA. SIN CESIÓN DE DERECHOS. “EL CONTRATISTA” no podrá ceder, parcial o totalmente, a terceras personas, físicas o morales, los derechos y obligaciones derivados de este contrato, ni los derechos de cobro por los trabajos realizados.

DÉCIMA OCTAVA. RETENCIONES ECONÓMICAS Y PENAS CONVENCIONALES. Durante la vigencia del contrato, se podrán aplicar penas convencionales, por atraso en la ejecución de los

trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA” que serán determinadas por “LA UAM”, en función de los trabajos no ejecutados oportunamente, en los términos y condiciones siguientes: En caso de atraso en la ejecución de actividades señaladas en el programa autorizado a la fecha, se aplicarán retenciones económicas del cinco por ciento del monto de las estimaciones correspondientes al periodo en que se determine el atraso. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por el contratista en las siguientes estimaciones si regulariza los trabajos conforme al programa autorizado.

A la terminación del plazo pactado, los trabajos no concluidos por causas imputables al “EL

CONTRATISTA” serán objeto de una pena convencional del dos al millar por cada día natural de atraso hasta la fecha de conclusión de los mismos. Por ningún concepto las penas convencionales, en su conjunto, podrán ser superiores al monto total

de la garantía de cumplimiento del contrato. “LA UAM” considerará las circunstancias en que se encuentre el avance de los trabajos para optar por la rescisión del contrato y la aplicación de la garantía correspondiente.

DÉCIMA NOVENA. PRÓRROGA DEL PLAZO POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR.

En casos fortuitos, de fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA” que

impidan el cumplimiento de los trabajos, éste podrá solicitar a “LA UAM” por escrito, la prórroga correspondiente, en un plazo que no exceda de quince días naturales posteriores a los eventos

citados. La prórroga será analizada y, en su caso, aprobada por “LA UAM”. En aquellos casos en

que sea modificado el programa de trabajo por “LA UAM”, las partes realizarán las correspondientes modificaciones al programa de trabajo y al plazo del contrato.




En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente en tiempo la respectiva solicitud de prórroga, será su total responsabilidad cualquier atraso en que pudiere incurrir.

VIGÉSIMA. SUSPENSIÓN TEMPORAL. “LA UAM” podrá suspender temporalmente, en todo o en parte los trabajos objeto del presente contrato, por causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminación definitiva del contrato; una vez que hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspensión, el presente contrato continuará produciendo todos sus efectos legales, en su caso, la temporalidad de la suspensión no podrá ser indefinida.

“LA UAM” procederá a levantar un acta circunstanciada de suspensión, lo que notificará a “EL

CONTRATISTA”, señalando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo. La suspensión prorrogará la fecha de terminación de los trabajos, en igual proporción al periodo de dicha suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido. La fecha de término se prorrogará considerando el número de días que resulten de la especialidad, partida o sub-partida o en su caso, del concepto de trabajo suspendidos, de acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecución; su formalización se realizará mediante convenio. Cuando la suspensión temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor, no existirá responsabilidad para las partes. En estos casos se deberá suscribir convenio por el que se señale y reconozca el plazo de suspensión de los trabajos y la fecha de reinicio y terminación de los mismos. Si durante la vigencia del contrato ocurrieran diversas suspensiones de los trabajos, cuyos periodos sean reducidos y difíciles de cuantificar, las partes podrán acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripción de un solo convenio.

VIGÉSIMA PRIMERA. TRABAJOS ADICIONALES. Si durante la ejecución de los trabajos, “EL

CONTRATISTA” se percatara de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales excedentes por volumen, o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, éste lo notificará por escrito a

“LA UAM” haciendo uso de la bitácora, quien resolverá lo conducente. “EL CONTRATISTA” podrá

ejecutarlos previa autorización por escrito en la bitácora por parte de “LA UAM”, salvo que se trate de situaciones que no sea posible esperar su autorización por escrito en bitácora.

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de

trabajo adicionales, serán autorizados por “LA UAM” vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. Las partes, dentro del presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y explícitas, podrán modificarlo mediante la formalización de convenios, como a continuación se indica: 1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen incremento

o reducción en el monto o plazo. En cualquier momento se podrán modificar las especificaciones




del proyecto de la obra materia del contrato, cuando derivado de un avance tecnológico, de

ingeniería, científico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variación de dichas

especificaciones representan la obtención de mejores condiciones para “LA UAM”.

2. Cuando las modificaciones impliquen aumento o reducción del importe original o del plazo de

ejecución.

3. Las modificaciones deberán ser sustentadas a través de dictamen técnico que funde y motive las

causas que las originen.

Las modificaciones en monto obligarán a “EL CONTRATISTA” a realizar la modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento, lo que se hará previo al pago de las estimaciones correspondientes.

4. Por cantidades adicionales excedentes por volumen o conceptos extraordinarios. Las cantidades

adicionales excedentes por volumen se reconocerán a los precios unitarios pactados

originalmente; tratándose de conceptos extraordinarios los precios unitarios deberán ser

conciliados y autorizados por “LA UAM” de manera independiente a los originalmente pactados,

debiéndose formular estimaciones específicas a efecto de tener un control y seguimiento

adecuado. Los precios extraordinarios considerados en los convenios deben de basarse en los

precios de los insumos presentados en su propuesta (material, mano de obra, herramienta y

equipo, además de los materiales nuevos), en su caso, así como los rendimientos reales de mano

de obra.

5. Las modificaciones en tiempo se formalizarán mediante convenio. “EL CONTRATISTA” deberá

solicitar la modificación por escrito a “LA UAM”, en un plazo que no exceda de quince días

naturales previos a la fecha pactada para la entrega de los trabajos, debidamente avalada por la

supervisión.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente en tiempo la respectiva solicitud de prórroga, será su total responsabilidad cualquier atraso en que pudiere incurrir.

VIGÉSIMA TERCERA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” notificará a “LA

UAM”, a través de bitácora o por escrito, la terminación de los trabajos, para lo cual anexará los documentos soporte e incluirá una relación de estimaciones y gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

Recibida la notificación por “LA UAM”, ésta procederá a verificar la terminación de los trabajos, al

finalizar dicha verificación “LA UAM” contará con un plazo de diez días hábiles para realizar la recepción física a través de acta de entrega recepción y proceder al finiquito correspondiente.




Si durante la verificación de los trabajos “LA UAM” encontrara deficiencias, solicitará a “EL

CONTRATISTA” su corrección y podrá conceder prórroga para la reparación de las deficiencias,

durante dicho periodo no se aplicarán penas convencionales. En caso de que “EL CONTRATISTA”

no realice las reparaciones correspondientes “LA UAM” podrá aplicar las penas convencionales descritas en el presente contrato.

“LA UAM” podrá efectuar recepciones parciales, cuando a juicio de la misma existan trabajos terminados e identificables, susceptibles de utilizarse y conservarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a entregar a “LA UAM” su documentación para finiquitar administrativamente el objeto de este contrato, dentro de los sesenta días hábiles siguientes en la

Dirección de Obras de “LA UAM”, a partir de la recepción de los servicios.

VIGÉSIMA CUARTA. SIN RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. “EL CONTRATISTA” será el

único responsable ante “LA UAM”, de la calidad de los trabajos realizados y la ejecución de la obra

en los términos contratados. “LA UAM” no asumirá responsabilidades de “EL CONTRATISTA” con

sus trabajadores, sindicatos y proveedores de bienes y servicios. “LA UAM” se reserva el derecho de exigir, en cualquier momento, la sustitución de los trabajadores y proveedores de bienes y servicios.

VIGÉSIMA QUINTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. “LA UAM” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para ella y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, en los supuestos siguientes: 1. Cuando concurran razones de interés general.

2. Cuando existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos.

3. Cuando de continuar con las obligaciones pactadas, le pueda ocasionar un daño o perjuicio

grave.

4. Por resolución de autoridad judicial o administrativa competente.

5. Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se

refiere la cláusula vigésima del presente contrato, en este caso “LA UAM” se obliga a dar aviso

por escrito a “EL CONTRATISTA” con cinco días naturales de anticipación y a levantar acta

circunstanciada.

“LA UAM” se obliga a pagar los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables que procedan, siempre que estén debidamente comprobados.

VIGÉSIMA SEXTA. FINIQUITO. Las partes harán constar las cantidades que resulten a favor y en contra, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.




En su caso, “LA UAM” señalará las causas de la pena convencional a que se hubiere hecho

acreedor “EL CONTRATISTA”, por trabajos no ejecutados conforme a los programas convenidos.

“LA UAM” elaborará el finiquito con la información disponible y comunicará su resultado a “EL

CONTRATISTA”.

Si en el finiquito resulta saldo a favor de “LA UAM”, “EL CONTRATISTA” acepta que dicho saldo le sea deducido de las cantidades pendientes de pago, si éstas no fueran suficientes, se solicitará su

reintegro; en el supuesto de no obtenerse el reintegro, “LA UAM” hará efectivas las fianzas correspondientes.

Si el finiquito es aceptado por las partes, “LA UAM” cubrirá los saldos que, en su caso, resulten a

favor de “EL CONTRATISTA”, procediendo a elaborarse el acta de finiquito de obra.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. RESCISIÓN DEL CONTRATO. “LA UAM” podrá rescindir

administrativamente el presente contrato, sin necesidad de declaración judicial, cuando “EL

CONTRATISTA” incurra en cualquiera de las siguientes causales: 1. No inicie los trabajos objeto del contrato, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha

establecida en la cláusula tercera, por causas imputables a él.

2. Por interrumpir injustificadamente los trabajos o negarse a reparar o reponer trabajos

defectuosos.

3. Por no dar cumplimiento al presente contrato y sus anexos.

4. Por no acatar las órdenes dadas por “LA UAM” o la supervisión, sin motivo justificado.

5. En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos

Mercantiles.

6. Si no registra la obra objeto del presente contrato ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

7. Por transferir los derechos de cobro derivados de este contrato sin autorización expresa de “LA

UAM”.

8. Por no destinar los anticipos al cumplimiento del programa de obra convenido.

9. Por no exhibir las fianzas y garantías previstas en la cláusula sexta.

10. Por incumplir cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato y demás ordenamientos

que sean aplicables.




VIGÉSIMA OCTAVA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las causales indicadas en la cláusula inmediata anterior, el procedimiento de rescisión administrativa se sujetará a lo siguiente:

1. El procedimiento iniciará a partir de que “LA UAM” notifique a “EL CONTRATISTA”, por oficio, el

incumplimiento en que haya incurrido, señalando los hechos o circunstancias que motivaron su

determinación de dar por rescindido el contrato, relacionándolo con las estipulaciones específicas

que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de quince días naturales

exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

2. Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “LA UAM” resolverá considerando

los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”.

3. La determinación de dar o no por rescindido el contrato por parte de “LA UAM”, deberá ser

debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los quince días

naturales siguientes a lo señalado en el numeral 1 de esta cláusula.

4. Comunicado el inicio del procedimiento de rescisión “LA UAM” levantará con o sin la

comparecencia de “EL CONTRATISTA”, un acta circunstanciada del estado en que se encuentre

la obra, que se levantará ante la presencia de fedatario público.

5. Con el registro del acta circunstanciada, se suspenderá en la bitácora toda anotación, hasta en

tanto se emita la resolución que proceda.

“EL CONTRATISTA” se obliga a devolver a “LA UAM” en un plazo de diez días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescisión, toda la documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescisión, “LA UAM” se abstendrá, como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de la determinación de la resolución de rescisión, a fin de hacer efectivas las fianzas.

En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme el programa vigente, así como lo relativo a la recepción de los trabajos

realizados por “EL CONTRATISTA” hasta la rescisión del contrato, así como los equipos o materiales que se hubieran instalado en la obra o se encuentren en proceso de fabricación, siempre y cuando sean susceptibles de utilización dentro de los trabajos pendientes de realizar.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, será independiente de las fianzas, penas convencionales y demás cargos que deban considerarse en la rescisión administrativa.




“LA UAM” podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro.

En el caso de que en el procedimiento de rescisión se determine no rescindir este contrato, se

reprogramarán los trabajos una vez notificada la resolución correspondiente a “EL CONTRATISTA”.

VIGÉSIMA NOVENA. SALVAGUARDA LABORAL. “LA UAM” no adquiere ninguna obligación de

carácter laboral con “EL CONTRATISTA”, ni con los trabajadores que el mismo contrate para la realización de los trabajos objeto del presente contrato, toda vez que dicho personal depende

exclusivamente de “EL CONTRATISTA”.

Por lo anterior, no se considerará a “LA UAM” como patrón, ni substituto, por lo que “EL

CONTRATISTA” la exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “LA UAM” de cualquier reclamación de índole laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.

TRIGÉSIMA. TRANSPARENCIA. La información contenida en el presente contrato, así como las actividades a realizarse para el cumplimiento de su objeto se sujetarán a los principios y disposiciones aplicables en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

TRIGÉSIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN. En el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a conceptos técnicos o administrativos, éstas deberán registrarse e informarse por las partes mediante nota en la bitácora, acordando que resolverán la discrepancia en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de dicho registro, de igual forma, la solución y las acciones a implementar, se asentarán por las partes en la bitácora.

En caso de duda o discrepancia sobre el contenido, interpretación y ejecución del presente contrato, las partes se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de la Ciudad de México. Se firma por duplicado, en la Ciudad de México, el _______________.

POR “LA UAM”

DR. JOSÉ ANTONIO DE LOS REYES

HEREDIA

SECRETARIO GENERAL

POR “EL CONTRATISTA”

______(NOMBRE)__________

______(CARGO)____________




SOLICITANTE Y RESPONSABLE

ING. MARIO ALBERTO MOIRE GARCÍA

DIRECTOR DE OBRAS

REVISIÓN JURÍDICA

MTRO. J. RODRIGO SERRANO VÁSQUEZ

ABOGADO GENERAL HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO N° _________, QUE CELEBRAN EL ___________, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA Y _______________________, OAG.DCC.____.20.OPUTD

ANEXO ____ DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO N°

______, QUE SE CELEBRA CON ______________________________.

Se firma por duplicado, en la Ciudad de México, el _______________.

POR “LA UAM”


HEREDIA

SECRETARIO GENERAL


______(NOMBRE)__________

______(CARGO)____________






DIRECTOR DE OBRAS

REVISIÓN JURÍDICA


ABOGADO GENERAL HOJA DE FIRMAS DEL ANEXO ___ DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO N° _________, QUE CELEBRAN EL ___________, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA Y _______________________, OAG.DCC.____.20.OPUTD

ANEXO _____ DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO N°

______, QUE SE CELEBRA CON ______________________________.

Se firma por duplicado, en la Ciudad de México, el _______________.




POR “LA UAM”


HEREDIA

SECRETARIO GENERAL


______(NOMBRE)__________

______(CARGO)____________



DIRECTOR DE OBRAS

REVISIÓN JURÍDICA


ABOGADO GENERAL HOJA DE FIRMAS DEL ANEXO ___ DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO N° _________, QUE CELEBRAN EL ___________, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA Y _______________________, OAG.DCC.____.20.OPUTD

FIN DEL MODELO DE CONTRATO ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LAS ACLARACIONES A LAS DUDAS RECIBIDAS DE LA MODALIDAD PARA LA ADJUDICACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA UAM.JA.RG.LP.11.2020 "INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES PARA LA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO “B” DEL EDIFICIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA UNIDAD IZTAPALAPA", A LAS QUE SE DIO LECTURA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES QUE SE TUVO POR VIDEO CONFERENCIA ESTABLECIDA ENTRE LOS LICITANTES Y LA COMISIÓN ENCARGADA, REPRESENTANTE DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA, A EFECTO DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD Y LA SALUD ANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA GENERADA POR EL SARS-COV2 (COVID-19), EL VIERNES 24 DE JULIO 2020, A LAS 16:00 HORAS.

Documents

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA · UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA JUNTA ADMINISTRATIVA 1/48 Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios,